Občina Ivančna Gorica · Web viewObčina Ivančna Gorica Municipality of Ivančna Gorica Sokolska ulica 8, SI-1295 Ivančna Gorica, EU T +386 0 1 7812 100, F +386 0 1 7812 120 E

Občina Ivančna GoricaMunicipality of Ivančna Gorica

Sokolska ulica 8, SI-1295 Ivančna Gorica, EUT +386 0 1 7812 100, F +386 0 1 7812 120

E [email protected], W ivancna-gorica.si

Številka: 430-0003/2019-3Datum: 26. 3. 2019

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z JAVNIM NAROČILOM

»Rekonstrukcija lokalne ceste Sobrače - Ježce« 1. FAZA

Ivančna Gorica, marec 2019

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

1. POVABILO K ODDAJI PRIJAVE..........................................................................................................3

1.1. INFORMACIJE O NAROČNIKU..................................................................................................3

1.2. SPLOŠNE INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU.......................................................................4

2. NAVODILA PRIJAVITELJOM ZA IZDELAVO PRIJAVE..........................................................................4

2.1. PRAVNA PODLAGA ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA............................................................4

2.2. OBVLADOVANJE KORUPTIVNIH TVEGANJ...............................................................................5

2.2.1. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA.........................................................................................5

2.2.2. PODATKI O LASTNIŠTVU....................................................................................................5

2.2.3. OMEJITVE POSLOVANJA....................................................................................................5

2.2.4. ODDAJA PRIJAV.................................................................................................................5

2.2.5. JEZIK V PRIJAVI..................................................................................................................6

2.2.6. SKUPNA PRIJAVA...............................................................................................................6

2.2.7. PRIJAVA S PODIZVAJALCI...................................................................................................6

2.2.8. PRIJAVA Z UPORABO ZMOGLJIVOSTI DRUGIH SUBJEKTOV...............................................6

2.2.9. ESPD OBRAZEC..................................................................................................................7

2.2.10. JAVNOST IN ZAUPNOST PODATKOV V PRIJAVI..................................................................7

2.2.11. POJASNILA, VPRAŠANJA IN DODATNE INFORMACIJE V VEZI S PRIJAVO............................8

2.2.12. ODDAJA PRIJAVE...............................................................................................................8

2.2.13. ODPIRANJE PRIJAV............................................................................................................8

2.2.14. VELJAVNOST PRIJAVE........................................................................................................8

2.3. OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČANJA.................................................................................8

2.4. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI.............................................................................................10

2.4.1. RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV.................................................................................................10

2.4.2. POGOJI ZA SODELOVANJE...............................................................................................12

2.5. MERILO.................................................................................................................................13

2.6. ZAVAROVANJA......................................................................................................................13

2.6.1. ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO....................................................................13

2.6.2. ZAVAROVANJE ZA RESNOST PRIJAVE IN PONUDBE.........................................................14

2.6.3. ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI...................................14

2.6.4. ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU.......................................14

2.7. POSTOPEK IZBIRE IZVAJALCA................................................................................................14

2.8. PRAVNO VARSTVO................................................................................................................15

3. OBRAZCI ZA SESTAVO PRIJAVE.....................................................................................................15

3.1. OBRAZEC ŠT. 1......................................................................................................................16

3.2. OBRAZEC ŠT. 2......................................................................................................................18

3.3. OBRAZEC ŠT. 3......................................................................................................................19

3.4. OBRAZEC ŠT. 4......................................................................................................................20

3.5. OBRAZEC ŠT. 5......................................................................................................................21

3.6. OBRAZEC ŠT. 76....................................................................................................................22

3.7. OBRAZEC ŠT. 7......................................................................................................................23

3.8. OBRAZEC ŠT. 8......................................................................................................................24

3.9. OBRAZEC ŠT. 9......................................................................................................................25

3.10. OBRAZEC ŠT. 10....................................................................................................................26

3.11. OBRAZEC ŠT. 11....................................................................................................................27

3.12. OBRAZEC ŠT. 12....................................................................................................................28

3.13. OBRAZEC ŠT. 13....................................................................................................................29

3.14. OBRAZEC ŠT. 14....................................................................................................................30

3.15. OBRAZEC ŠT. 15....................................................................................................................31

3.16. OBRAZEC ŠT. 16....................................................................................................................32

3.17. OBRAZEC ŠT. 17....................................................................................................................33

3.18. OBRAZEC ŠT. 18....................................................................................................................34

3.19. OBRAZEC ŠT. 19....................................................................................................................35

1. POVABILO K ODDAJI PRIJAVE

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju besedila: ZJN-3) in na podlagi obvestila o javnem naročilu Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica (v nadaljevanju: naročnik) vabi vse zainteresirane prijavitelje k oddaji prijave za javno naročilo »Rekonstrukcija lokalne ceste Sobrače - Ježce«. Prijave morajo biti v celoti pripravljene v skladu s predmetno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je brezplačno dostopna na spletni strani naročnika. Naročilo je enotno in ni razdeljeno na sklope.

1.1. INFORMACIJE O NAROČNIKU

Naziv: OBČINA IVANČNA GORICA

Naslov: Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica

Internetni naslov: http://www.ivancna-gorica.si

Zakoniti zastopnik naročnika: Dušan Strnad

Kontaktna oseba naročnika: Mojca Globokar Anžlovar

Elektronski kontakt: [email protected], [email protected]

Telefonski kontakt: 01 7812 100

1.2. SPLOŠNE INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU

Ime javnega naročila: »Rekonstrukcija lokalne ceste Sobrače - Ježce«.

Številka javnega naročila: 430-0003/2019.

Vrsta postopka javnega naročila: Javno naročilo bo izvedeno na podlagi točke c) 1. odstavka 44. člena ZJN-3, in sicer bo uporabljen konkurenčni postopek s pogajanji. Predmet javnega naročila je gradnja, katere ocenjena vrednost je nižja od mejnih vrednosti iz drugega odstavka 22. člena ZJN-3.

Naročnik bo postopek izvedel v dveh zaporednih fazah. Prva faza bo ugotavljanje sposobnosti, druga faza bo predložitev prvih ponudb in pogajanja s predložitvijo končnih ponudb. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prvih ponudb odda javno naročilo brez pogajanj.

Kratek opis javnega naročila: Predmet projekta je rekonstrukcija lokalne ceste LC 138251 Sobrače – Sela pri Sobračah – Ježce. Na celotnem območju rekonstrukcije se obstoječe vozišče utrdi in razširi, poveča prometno varnost z izgradnjo hodnika za pešce, uredi odvodnjavanje meteornih odpadnih vod z izgradnjo cestne kanalizacije, postavi novo prometno signalizacijo in cestno razsvetljavo.

Rok za izvedbo javnega naročila: 4 mesece po podpisu pogodbe in uvedbi v delo.

Vrsta javnega naročila: Pri predmetnem javnem naročilu gre za javno naročilo gradenj.

Rok za oddajo prijav je: 3. 4. 2019 do 9.00 ure.

Javno odpiranje prijav: 3. 4. 2019 ob 10.00 uri na portalu e- JN Elektronsko javno naročanje Republike

Slovenije.

OBČINA IVANČNA GORICA Dušan Strnad, župan

2. NAVODILA PRIJAVITELJOM ZA IZDELAVO PRIJAVE

2.1. PRAVNA PODLAGA ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA

Javno naročilo se izvaja na podlagi:- Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju: ZJN-3),- Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D,

63/13, 90/14 – ZDU-1I in 60/17; v nadaljevanju: ZPVPJN),- Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,

96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),- Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2)- Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16), - Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12,

64/12, 2/13, 89/14 in 91/15 – ZJN-3, 51/17),- Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08),- Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – UPB, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631),- vse ostale veljavne zakonodaje, ki velja v Republiki Sloveniji in ureja zadevno področje.

2.2. OBVLADOVANJE KORUPTIVNIH TVEGANJ

2.2.1. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

V skladu z 2. odstavkom 14. člena ZIntPK je naročnik kot organizacija javnega sektorja dolžan v pogodbe, katerih vrednost je višja od 10.000,00 EUR brez DDV kot obvezno sestavino vključiti vsebino iz 1. odstavka 14. člena ZIntPK.

2.2.2. PODATKI O LASTNIŠTVU

Na podlagi 6. odstavka 14. člena ZIntPK bo moral izbrani prijavitelj pred sklenitvijo pogodbe naročniku posredovati podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu prijavitelja (vključno z udeležbo tihih družbenikov) ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09-UPB3, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13-odl.US, 82/13, 55/15 in 15/17) šteje, da so povezane družbe s prijaviteljem. Skladno s 6. odstavkom 14. člena ZIntPK ima posredovanje neresničnih podatkov o udeležbi v lastništvu za posledico ničnost sklenjene pogodbe.

2.2.3. OMEJITVE POSLOVANJA

Pri oddaji prijave morajo prijavitelji upoštevati določila 35. in 36. člena ZIntPK. V skladu s 1. odstavkom 35. člena ZIntPK naročnik ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri naročniku opravlja funkcijo, ali njegov družinski član udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu. V primeru nastopanja subjekta, za katerega je na podlagi določbe 35. člena ZIntPK dovoljeno pogojno poslovanje, se morajo takšni subjekti vzdržati vseh dejanj, ki bi lahko pomenila vpliv na odločanje o sklenitvi in izvedbi postopka ali posla. V zvezi s tem morajo biti dosledno upoštevana določila ZIntPK. V primeru, da navedena zakonodaja ne bo upoštevana, bo naročnik takšno prijavo izključil.

2.2.4. ODDAJA PRIJAV

Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila sestavljajo vsi v kazalu in besedilu našteti dokumenti, ki morajo po vsebini in obliki ustrezati obrazcem in drugim navodilom iz dokumentacije v zvezi z oddajo

javnega naročila. Dokumenti morajo biti izpolnjeni, kot to zahtevajo navodila obrazcev ali kot to izhaja iz njihovega besedila. Prijava mora biti na zahtevanih mestih podpisana s strani zakonitega zastopnika prijavitelja ali osebe, ki ima pisno pooblastilo s strani zakonitega zastopnika za podpis prijave.

Prijavitelji morajo prijave predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu:- https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega

sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje prijav e-JN: PRIJAVITELJI (dalje: e-JN-Navodila), ki je del te dokumentacije v zvezi z javnim naročilom in je objavljen na spletni strani Občine Ivančna Gorica in spletnem naslovu:

- https://ejn.gov.si/documents/10193/191051/ejn_Navodila_za_uporabo_prijavitelji.pdf.

Prijavitelj se mora pred oddajo prijave registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z e-JN-Navodila. Če je prijavitelj že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu. Za oddajo prijav je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA (www.halcom.si), AC NLB (www.nlb.si).

2.2.5. JEZIK V PRIJAVI

Prijava in ostali dokumenti, vezani na predmetno javno naročilo, morajo biti v slovenskem jeziku. V primeru, če prijavitelj predloži dokumente oziroma dokazila v tujem jeziku, se zahteva obvezna predložitev sodno overjenega prevoda v slovenski jezik.

2.2.6. SKUPNA PRIJAVA

Skupine gospodarskih subjektov lahko predložijo skupno prijavo. V primeru skupne prijave bo naročnik od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj:- imenovanje nosilca posla;- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis prijave ter podpis pogodbe;- obseg izvedbe del, ki jih bo opravil posamezni partner in njegove odgovornosti;- izjava, da so vsi prijavitelji v skupni prijavi seznanjeni z navodili in razpisnimi pogoji ter merili za

dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo;- določbe, ki opredeljujejo način plačila preko vodilnega partnerja;- navedbo, da vsi partnerji odgovarjajo naročniku neomejeno in solidarno.

Če prijavitelj oziroma z njim povezane družbe (skladno z zakonsko definicijo vsakokrat veljavnega Zakona o gospodarskih družbah) predloži(jo) več prijav, bodo vse prijava takšnega prijavitelja oziroma povezanih družb izločene iz postopka oddaje javnega naročila. Prav tako bodo iz postopka oddaje javnega naročila izločene vse prijave, pri katerih isti prijavitelj oziroma povezane družbe nastopajo enkrat kot samostojni prijavitelj, drugič pa kot eden od prijaviteljov v skupnem nastopu.

Če prijavitelj oziroma z njim povezane družbe odda(jo) samostojno prijavo ali če prijavitelj oziroma z njim povezane družbe nastopa(jo) v skupni prijavi, takšen prijavitelj oziroma z njim povezane družbe ne sme(jo) nastopati v drugih prijavah kot podizvajalec, ne glede na to, kakšno vrednost del bi takšen prijavitelj opravil kot podizvajalec v drugi prijavi.

2.2.7. PRIJAVA S PODIZVAJALCI

Prijavitelj lahko del javnega naročila odda v podizvajanje (izvedba javnega naročila s podizvajalcem). Podizvajalec je v skladu s 94. členom ZJN-3 vsak gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za

prijavitelja, s katerim je naročnik v skladu z ZJN-3 sklenil pogodbo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3.

V primeru, da prijavitelj nastopa s podizvajalcem, mora imeti vsak podizvajalec izpolnjene pogoje za osnovno sposobnost in sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti. To velja tudi za vse podizvajalce, ki jih prijavitelj uvede v posel po sklenitvi pogodbe z naročnikom.

2.2.8. PRIJAVA Z UPORABO ZMOGLJIVOSTI DRUGIH SUBJEKTOV

V primeru uporabe zmogljivosti drugih subjektov veljajo določbe 81. člena ZJN-3, pri čemer pri pogojih v zvezi:- s strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojih v zvezi z

ustreznimi poklicnimi izkušnjami lahko gospodarski subjekt uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti, kar pomeni, da morajo biti takšni subjekti, t.j. pravne ali fizične osebe v okviru prijave nominirani kot partnerji ali podizvajalci;

- z ekonomskim in finančnim položajem, so gospodarski subjekt in navedeni subjekti skupaj odgovorni za izvedbo javnega naročila.

2.2.9. ESPD OBRAZEC

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (dalje: ESPD) predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Poleg tega je v ESPD naveden uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila.

Pri izpolnitvi in pripravi ESPD je potrebna skrajna pozornost in skrbnost, saj ESPD predstavlja lastno izjavo, ki se uporabi kot predhodni dokaz, da gospodarski subjekt izpolnjuje pogoje za sodelovanje in da za gospodarski subjekt ne obstajajo razlogi za izključitev. ESPD obrazec mora biti izpolnjen v vseh delih, kjer je tako zahtevano, odgovoriti je potrebno na vsa vprašanja!

Naročnik dodatno pojasnjuje, da mora gospodarski subjekt za pravilno izpolnitev ESPD obrazca v točki B. Informacije o predstavnikih gospodarskega subjekta obvezno navesti vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa prijavitelja ali osebe, ki imajo pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor v organu prijavitelja. Torej ni ustrezno, da subjekt navede le zakonite zastopnike in pooblaščene osebe.

Prijavitelj naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – prijavitelj«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Prijavitelj, ki v sistemu e-JN oddaja prijavo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan. Za ostale sodelujoče prijavitelj v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« predloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

2.2.10.JAVNOST IN ZAUPNOST PODATKOV V PRIJAVI

Podatki, ki jih bo prijavitelj v prijavi in dokumentaciji upravičeno označili kot zaupne oziroma poslovno skrivnost, bodo uporabljeni zgolj za namene postopka in ne bodo dostopni nikomur zunaj kroga oseb, ki bodo vključene v postopek konkretnega javnega naročila. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju prijav niti v nadaljevanju postopka.

Kot poslovno skrivnost lahko prijavitelj označi dokumente, ki vsebujejo podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, ter poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti prijavitelja označeni kot zaupni/poslovna skrivnost. Prijavitelj mora v tem primeru predložiti sklep o varovanju poslovne skrivnosti v katerem je opredeljeno, katere podatke prijavitelj šteje za poslovno skrivnost. Naročnik bo obravnaval kot takšne tiste dokumente v dokumentaciji, ki bodo opredeljeni v sklepu o varovanju teh podatkov in bodo jasno označeni kot poslovna skrivnost (npr. bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«). Če naj bo zaupen samo določen podatek v obrazcu ali dokumentu, mora biti zaupni del označen, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«. Ob tem naročnik opozarja prijavitelje, da pod zaupne podatke ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so predmet ocenjevanja prijav oziroma na podlagi predpisov ne sodijo pod zaupne ali poslovno skrivnost. Vsi podatki, ki so na podlagi ZJN-3 javni oziroma podatki, ki so javni na podlagi drugega zakona, ne bodo obravnavani kot poslovna skrivnost, ne glede na to, ali jih bo prijavitelj označil kot take.

2.2.11.POJASNILA, VPRAŠANJA IN DODATNE INFORMACIJE V VEZI S PRIJAVO

Pojasnila, vprašanja in dodatne informacije v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila sme prijavitelj zahtevati le preko Portala javnih naročil. Naročnik bo odgovarjal samo na vprašanja, ki bodo zastavljena preko Portala javnih naročil. Naročnik bo posredoval dodatna pojasnila o dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila najkasneje do 27. 3. 2019 do 17.00 ure, pod pogojem, da je bila zahteva za pojasnilo posredovana pravočasno, tj. najkasneje do 26. 3. 2019 do 23.59 ure.

Naročnik si pridržuje pravico, da dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila spremeni ali dopolni. Vsaka taka sprememba ali dopolnitev bo sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in bo posredovana preko Portala javnih naročil.

2.2.12.ODDAJA PRIJAVE

Prijava se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 3. 4. 2019 do 9.00 ure.

Predstavnik prijavitelja, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje prijav, prijavo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji prijav zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje prijave. Uporabnik z dejanjem oddaje prijave izkaže in izjavi voljo v imenu prijavitelja oddati zavezujočo prijavo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo prijave je le-ta zavezujoča za čas, naveden v prijavi, razen če jo uporabnik prijavitelja umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo prijav. Če prijavitelj v informacijskem sistemu e-JN svojo prijavo umakne, se šteje, da prijava ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če prijavitelj svojo prijavo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana prijava. Po preteku roka za predložitev prijav prijave ne bo več mogoče oddati. Za oddano prijavo se šteje prijava, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

2.2.13.ODPIRANJE PRIJAV

Odpiranje prijav bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2 dne 3. 4. 2019 ob 10.00 uri. Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje prijav, prikaže podatke o prijavitelju. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Prijavitelji, ki so oddali prijave, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju prijav«.

2.2.14.VELJAVNOST PRIJAVE

Predložena prijava mora biti veljavna najmanj 120 dni od roka za oddajo prijav. V primeru krajšega roka veljavnosti prijave se prijava izključi.

Naročnik opozarja prijavitelje, da prekratek rok veljavnosti prijave predstavlja napako, ki se je ne da odpraviti v fazi po roku za predložitev prijav. Naročnik lahko zahteva, da prijavitelji podaljšajo čas veljavnosti prijav za določeno dodatno obdobje. Prijavitelj lahko zavrne zahtevo za podaljšanje prijave, ne da bi s tem zapadlo zavarovanje resnosti prijave.

2.3. OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČANJA

Predmet javnega naročila je rekonstrukcija lokalne ceste LC 138251 Sobrače – Sela pri Sobračah – Ježce. Na celotnem območju rekonstrukcije se obstoječe vozišče utrdi in razširi, poveča prometno varnost z izgradnjo hodnika za pešce, uredi odvodnjavanje meteornih odpadnih vod z izgradnjo cestne kanalizacije, postavi novo prometno signalizacijo in cestno razsvetljavo.

Lokalna cesta LC 138251 Sobrače – Sela pri Sobračah – Ježce je trenutno v dotrajani asfaltni utrditvi povprečne širine med 4,00 in 5,00 m s slabo utrjenimi bankinami in neustreznim odvodnjavanjem. Ob cesti ni pozidave s stanovanjskimi ali gospodarskimi poslopji, a se nanjo vežejo druga, od ceste nekoliko odmaknjena naselja. Po LC 138251 poteka močan motorni promet, od katerega je večji delež tovornega prometa iz bližnjih peskokopov. Meteorne kanalizacije in cestne razsvetljave ni zgrajene.

Na celotni trasi lokalne ceste LC 138251, v dolžini 1.078,68 m, se obstoječe cestišče ruši. Na novo sega utrdi z ustrojem, ki je določen z dimenzioniranjem voziščne konstrukcije, v predpisani širini. Za izboljšanje varnosti pešcev in motornega prometa je predvidena izgradnja hodnika za pešce, na desni strani, v celotni dolžini ceste in razširitev ter rekonstrukcijo.

Rekonstrukcija predvideva, da bo lokalna cesta LC 138251 razširjena na 6,00 m (dva vozna pasova po 3,00 m), z enostransko bankino širine 0,75 m. Hodnik za pešce se predvidi v širini 1,50 m s humuzirano bankino širine 0,50 m. Od vozne površine ga ločuje za 12 cm dvignjen betonski robnik 15/25 cm. Pri projektiranju hodnika za pešce in rekonstrukciji ceste se upošteva tako situativni kot višinski potek obstoječe ceste.

Za dimenzioniranje priključnih zavijalnih radijev ostalih občinskih cest, ki napajajo nekoliko odmaknjena naselja in se na rekonstruirano lokalno cesto LC 138251 priključujejo preko rekonstruiranih cestnih priključkov, ki se jih rekonstruira skladno s Pravilnikom o cestnih priključkih na javne ceste, je merodajno vozilo triosno vozilo za odvoz smeti (d=10.50 m, š=2.50 m, h=3.30 m). Odvod meteornih vod se uredi preko vtočnih jaškov Ø50 z vtoki pod robnik, nove cestne kanalizacije s PVC cevmi Ø200 – Ø250 mm v ustrezno število ponikovalnic iz BC Ø110. Vzdolž ceste, kjer je potrebno, se predvidi drenažno cev DKC Ø100 mm v drenažni rigoli. Ob obstoječem prepustu pod LC 138251 se na desni strani cestišča, kjer je lociran hodnik za pešce, izvede leseno ograjo na betonskem temelju, na levi strani cestišča pa se na dveh odsekih postavi jekleno varnostno ograjo (JVO), ki je na odseku ob potoku na opornem zidu.

Predviden je nov prehod za pešce, ki je primerno osvetljen z novo cestno razsvetljavo. Na celotni trasi je na cestnih priključkih in ob prehodu za pešce predvidena nova cestna razsvetljava. Za zaščito kabla se predvidi na celotnem delu rekonstrukcije položitev (prazne) zaščitne cevi Ø110 z revizijskimi jaški.

Na območju rekonstrukcije ceste so bili izvedeni sondažni izkopi in geološko – hidrološko poročilo, ki navaja geomehanske lastnosti zemljin in podatke o hidro - geoloških razmerah, ki se uporabijo pri projektiranju ceste in stabilnostnih ukrepih, ter opredeljuje osnovne pogoje temeljenja (Eurocode) in s tem zaščito ceste pred vplivi zalednih, podtalnih in meteornih voda (poslabšanje geomehanskih lastnosti zemljin in hribin - diferenčni posedki, erozija, zdrsi preperine). Poročilo je izdelalo podjetje GEOMAP - inženirska geologija, Dimičeva ulica 16, 1000 Ljubljana, št. elaborata: 4- 12-2015. Obravnavano območje se nahaja v dolini. Območje gradijo aluvialno - deluvialni nanosi, hribinsko podlago sestavljajo triasni dolomitni sedimenti. Na obravnavanem območju in širši okolici ni opaziti večjih geodinamičnih pojavov. Širše območje je tektonsko pretrto s številnimi lokalnimi prelomi in narivi.

Na obravnavanem območju cestne razsvetljave ni zgrajene. Na uvozih in prehodih za pešce je predvidena cestna razsvetljava s svetilkami, ki bo zagotovila primerne svetlobno-tehnične parametre. Izbrani kandelabri na območju ceste so lomljive izvedbe s sidrno ploščo višine 7 m, ki se jih pritrdi na betonske temelje s sidrnimi vijaki fi 22 mm dolžine vsaj 1,0 m tako, da so sidra potopljena v betonski temelj dim. 0,8 x 0,8 x 1,0 m ali fi 0,8 m. Kandelabri morajo imeti zgornji premer cevi 60 mm za montažo izbranih svetilk. Kandelabri morajo imeti tudi vratca na višini ca. 1,2 m od tal, kjer se nahaja razdeliliec cestne razsvetljave. Svetilke so nameščene lomljivih drogovih višine 7 m, delež svetlobnega toka navzgor je enako 0 %. Predvideno je novo prižigališče.

Pri predmetnem javnem naročilu se obvezno upoštevajo tudi okoljski vidiki, ki so navedeni v Uredbi o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13, 89/14 in 91/15 – ZJN-3, 51/17), in sicer se pri gradnji vozišča ceste recikliran asfaltni granulat (rezkanec), ki je nastal ob prenovi ceste ali je iz drugega vira, uporabi prioritetno za proizvodnjo novih bituminiziranih zmesi, podredno pa zlasti za plasti, stabilizirane s hidravličnim ali bitumenskim vezivom, tampon (vključno z bankinami), posteljico, nasipe ter zasipe, in sicer v količini, ki je potrebna.

Cesta se nadaljuje naprej v občini Šmartno pri Litiji, kar pa ni predmet javnega naročila.

2.4. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

2.4.1. RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV

POGOJ DOKAZILO DODATNE DOLOČBE

Prijavitelju oziroma osebam, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa prijavitelja, ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljeni v Kazenskem zakoniku in v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

ESPD obrazec(Izpolnjevanje pogoja se bo preverilo na podlagi pooblastil za pridobitev podatkov iz kazenskih evidenc)

V primeru partnerskih prijav mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.V primeru, če prijavitelj nastopa s podizvajalcem/ci, mora pogoj izpolnjevati tudi vsak podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi predmeta javnega naročila. V kolikor podizvajalec navedenega pogoja ne izpolnjuje, takšen podizvajalec ne sme sodelovati pri izvedbi predmeta javnega naročila.

Prijavitelj izkazuje, da izpolnjuje vse obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje prijave ali prijave znaša 50 EUR ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih 5 let do dne oddaje prijave (2. odstavek 75. člena ZJN-3).

ESPD obrazec(Izpolnjevanje pogoja se bo preverilo na podlagi pooblastil za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc)


Prijavitelj na dan, ko poteče rok za oddajo prijav, ni bil izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 110. člena ZJN-3 (4. odstavek 75. člena ZJN-3).

ESPD obrazec


Prijavitelju v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo prijav s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni bila dvakrat (ali večkrat) izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo (4. odstavek 75. člena ZJN-3).

ESPD obrazec


Prijavitelj na dan oddaje prijave NI v enem izmed naslednjih položajev:- nad prijaviteljem se je začel postopek

zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče,

- prijaviteljeve poslovne dejavnosti so začasno ustavljene,

- v skladu s predpisi druge države se je nad prijaviteljem začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami; kot v prvih dveh alinejah (b) točka 6. odstavka 75. člena ZJN-3).

ESPD obrazec


Prijavitelj na dan oddaje prijave NI v enem izmed naslednjih položajev:- da mu lahko naročnik na kakršen koli

način izkaže kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3,

- da lahko naročnik upravičeno sklepa, da je gospodarski subjekt z drugimi gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco. Šteje se, da je sklepanje naročnika iz prejšnjega stavka upravičeno, če organ, pristojen za varstvo konkurence, na podlagi prijave naročnika v 15 dneh naročniku sporoči, da bo uvedel postopek ugotavljanja kršitve;

- da je gospodarski subjekt kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom ZJN-3 (a) , č) točka in g) točka 6. odstavka 75. člena ZJN-3).

ESPD obrazec


2.4.2. POGOJI ZA SODELOVANJE

POGOJ DOKAZILO DODATNE DOLOČBE

Prijavitelj je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici EU, v kateri ima gospodarski subjekt sedež.

ESPD obrazec


Prijavitelj ni imel blokiranega transakcijskega računa v zadnjih šestih (6) mesecih pred dnevom objave predmetnega javnega naročila.

ESPD obrazec, potrdila bank za vse odprte transakcijske račune oziroma druga ustrezna potrdila, iz katerih je razvidno izpolnjevanje tega pogoja

Pogoj morajo izpolniti naslednji gospodarski subjekti:- prijavitelj;- vsi partnerji v skupni prijavi;- vsi podizvajalci, ne glede na

fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila;

vsi dejanski (končni) izvajalci posla, ne glede na člen v podizvajalski verigi, ki mu dejanski izvajalec posla pripada.

Prijavitelj je v obdobju zadnjih 5 let pred rokom za oddajo prijave v okviru tega javnega naročila izvedel dva enakovrstna posla, kar pomeni izgradnjo, obnovo ali rekonstrukcijo cest, pri čemer je bil vsak posel izveden v vrednosti 600.000 EUR brez DDV.

ESPD obrazec, referenčna potrdila.

V primeru, če se prijavitelj za izpolnjevanje pogoja sklicuje na partnerje, podizvajalce ali druge gospodarske subjekte, morajo biti navedeni subjekti v okviru konkretnega posla nominirani za opravljanje navedenih del najmanj v višini 50% vrednosti del, za katere so podali reference.

Prijavitelj ima za predmetno javno naročilo zagotovljenega vodjo del, ki izpolnjuje pogoje iz 14. člena Gradbenega zakona in ki bo opravljal to vlogo pri tem predmetnem javnem naročilu.

ESPD obrazec, ter kopija pogodbe o zaposlitvi/ obrazec M1 in M3

V primeru partnerskih prijav in vprimeru, če prijavitelj nastopa s podizvajalcem/ci, se prizna kumulativno izpolnjevanje pogoja.

Vodja del je v obdobju zadnjih 5 let pred rokom za oddajo prijave v okviru tega javnega naročila kot vodja del sodeloval pri izvedbi vsaj dveh enakovrstnih poslov, kar pomeni izgradnjo, obnovo ali rekonstrukcijo cest, pri čemer je bil vsak posel izveden v vrednosti 600.000 EUR brez DDV.

ESPD obrazec, referenčna potrdila.

V primeru, če se prijavitelj za izpolnjevanje pogoja sklicuje na partnerje, podizvajalce ali druge gospodarske subjekte, morajo biti navedeni subjekti v okviru konkretnega posla nominirani za opravljanje navedenih del najmanj v višini 50% vrednosti del za katere so podali reference.

2.5. MERILO

Naročnik bo za izvedbo predmetnega javnega naročila med dopustnimi prijavami izbral ekonomsko najugodnejšo končno ponudbo. V primeru, da naročnik prejme več končnih ponudb s popolnoma enako ceno zaokroženo na dve decimalni mesti natančno, se izvede žreb v prisotnosti predstavnikov ponudnikov.

2.6. ZAVAROVANJA

2.6.1. ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO

Prijavitelj mora v prijavi predložiti kopijo zavarovalne police, s katero dokazuje, da ima zavarovano odgovornost za škodo, ki bi nastala investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih,

pri čemer višina letne zavarovalne vsote ne sme biti nižja od 50.000 EUR v skladu s 14. členom Gradbenega zakona.

2.6.2. ZAVAROVANJE ZA RESNOST PRIJAVE IN PONUDBE

Prijavitelj mora v prijavi predložiti finančno zavarovanje za resnost prijave in ponudbe v obliki menične izjave (pooblastilo za izpolnitev in unovčenje v višini 19.000 EUR) in bianco menice. Prijavitelj mora finančno zavarovanje za resnost prijave predložiti v elektronski in fizični obliki. Zavarovanje za resnost prijave in ponudbe v fizični obliki mora ne glede na način dostave, to je osebno ali po pošti na naslov Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, Ivančna Gorica do vložišča prispeti do roka za oddajo prijav, sicer se bo štelo, da je prijava prispela prepozno. Velja torej prejemna teorija. Zavarovanje za resnost prijave in ponudbe mora veljati najmanj 120 dni od dneva določenega za oddajo prijave, z možnostjo podaljšanja na zahtevo naročnika. V primeru, če prijava zahtevanega zavarovanja za resnost prijave ne bo vsebovala ali to ne bo skladno z zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali vzorcem iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, bo naročnik takega prijavitelja izključil.

Zavarovanje za resnost prijave bo unovčeno, če prijavitelj:- prijavo ali ponudbo umakne po roku za oddajo prijav ali ponudb oziroma odstopi od prijave ali

ponudbe ali- ne predloži zahtevanih dokazil za navedbe v prijavi ali ponudbi v določenem roku ali- ne soglaša z odpravo napak v prijavi ali ponudbo ali- ne sklene pogodbe v določenem roku ali- po sklenitvi pogodbe v določenem roku ne predloži zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih

obveznosti ali zavarovalne police za zavarovanje odgovornosti iz naslova opravljanja dejavnosti.

2.6.3. ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Izbrani prijavitelj bo moral v roku 10 (deset) dni od sklenitve pogodbe naročniku izročiti finančno zavarovanje, to je bančno garancijo (oziroma primerljivo finančno zavarovanje pri zavarovalnici) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10 % skupne pogodbene vrednosti z vključenim davkom na dodano vrednost, z veljavnostjo do vključno 60 dni po končanem obdobju veljavnosti pogodbe.

2.6.4. ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Prijavitelj bo moral v roku 10 (deset) dni od primopredaje (datum primopredajnega zapisnika) predložiti ustrezno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, to je bančno garancijo (oziroma primerljivo finančno zavarovanje pri zavarovalnici) v višini 5 % vrednosti pogodbene cene z vključenim davkom na dodano vrednost.

Izvajalec daje 5 (pet) letno garancijo za kvaliteto vseh del in ves vgrajen material. Garancijski rok začne teči od datuma primopredajnega zapisnika.

Za solidnost gradnje je garancijski rok v skladu z določbami Obligacijskega zakonika deset (10) let od datuma prevzemnega zapisnika.

2.7. POSTOPEK IZBIRE IZVAJALCA

Javno naročilo bo oddano na po postopku konkurenčnega dialoga s pogajanji skladno z določbami 44. člena ZJN-3. Za sodelovanje v konkurenčnem postopku s pogajanji se lahko na podlagi objavljenega obvestila o javnem naročilu prijavi vsak gospodarski subjekt. Prijavi za sodelovanje mora prijavitelj priložiti vse informacije za ugotavljanje sposobnosti, ki jih zahteva naročnik v tej dokumentaciji.

Prvo ponudbo bodo lahko oddali le gospodarski subjekti, ki jih bo na podlagi ocene predloženih informacij k temu povabil naročnik. Ta ponudba bo podlaga za nadaljnja pogajanja. Naročnik si pridružuje možnost, da lahko na podlagi prvih ponudb odda javno naročilo brez pogajanj. Za izboljšanje vsebine ponudb se bo naročnik s ponudniki pogajal o prvih in vseh nadaljnjih ponudbah, ki jih bodo slednji predložili, razen v primeru končnih ponudb in v primeru oddaje javnega naročila na podlagi prvih ponudb. Naročnik bo vse ponudnike, ki jih bo vključil v naslednji krog pogajanj, pisno obvestil o vseh morebitnih spremembah tehničnih specifikacij ali druge dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Ko bo nameraval naročnik zaključiti pogajanja, bo obvestil preostale ponudnike o zadnjem krogu pogajanj in določi skupni rok za predložitev morebitnih novih ali spremenjenih ponudb, razen če se bo pogajal le z enim kandidatom.

Po prejemu končnih ponudb bo naročnik v skladu z določbami od 75. do 81. člena ZJN-3 in 89. člena ZJN-3 preveril, ali so skladne z minimalnimi zahtevami ter nato oddal javno naročilo na podlagi meril za oddajo.

2.8. PRAVNO VARSTVO

Prijavitelji imajo v predmetnem postopku v vseh fazah postopka možnost uveljavljanja pravnega varstva skladno z določili Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I in 60/17; v nadaljevanju: ZPVPJN) Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku ali priporočeno s povratnico. Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji prijave ali dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, se vloži v desetih (10) delovnih dneh:- od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali prejema povabila k oddaji prijave,- od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali

popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega prijavitelja.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo zoper vsebino objave, povabilo k oddaji prijav ali dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila priložiti potrdilo o plačilu takse v višini 4.000,00 EUR. Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek.

3. OBRAZCI ZA SESTAVO PRIJAVE

3.1. OBRAZEC ŠT. 1

NAZIV PRIJAVITELJA:

NASLOV PRIJAVITELJA:

PRIJAVA, št. ____________

Na osnovi povabila za javno naročilo »Rekonstrukcija lokalne ceste Sobrače - Ježce« dajemo prijavo, kot sledi:

I. PRIJAVO ODDAJAMO (USTREZNO OZNAČITE):

samostojno

z naslednjimi partnerji* : ______________________________________________________

z naslednjimi podizvajalci*: ____________________________________________________

z uporabo zmogljivosti naslednjih subjektov*: _____________________________________

_____________________________________________________________________________

* za subjekte predložite izpolnjene ESPD obrazce

II. VELJAVNOSTI PRIJAVE

Prijava velja najmanj 120 dni od dneva odpiranja prijav. Prekratka veljavnost prijave pomeni razlog za izključitev prijave.

III. PODATKI O PRIJAVITELJU

Kontaktna oseba:

E-pošta:

Telefon:

Davčna številka:

Matična številka:

Številke transakcijskih računov:

Pooblaščena oseba za podpis prijave in pogodbe:

Člani upravnega in vodstvenega organa (npr. zakoniti zastopniki, člani uprave, ipd.)*

Člani nadzornega organa (če ga gospodarski subjekt ima)*

*za navedene osebe je potrebno predložiti pooblastila za preverjanje podatkov v Kazenski evidenci.

Kraj in datum: Ime in priimek: _____________________

(žig in podpis)

3.2. OBRAZEC ŠT. 2

NAZIV PRIJAVITELJA:


P O O B L A S T I L O

Pooblaščamo naročnika Občino Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila »Rekonstrukcija lokalne ceste Sobrače - Ježce« od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da naši družbi ni bila izrečena sodba za kazniva dejanja, ki jih določa 75. člen Zakona o javnem naročanju (ZJN-3):

Polno ime družbe:

Sedež družbe:

Številka vpisa v sodni register (št. vložka):

Matična številka družbe:

Davčna številka družbe:


(žig in podpis)

NAVODILO: Obrazec mora izpolniti in podpisati prijavitelj in vsak partner v skupni prijavi

3.3. OBRAZEC ŠT. 3

NAZIV PRIJAVITELJA:



Spodaj podpisani pooblaščam naročnika Občino Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila »Rekonstrukcija

lokalne ceste Sobrače - Ježce« od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da mi ni bila izrečena sodba za kazniva dejanja, ki jih določa 75. člen Zakona o javnem naročanju (ZJN-3). Moji osebni podatki so naslednji:

Ime in priimek:

Funkcija v gospodarskem subjektu:

EMŠO:

Kraj, občina in država rojstva:

Naslov stalnega prebivališča:

Naslov začasnega prebivališča:

Državljanstvo:

Moj prejšnji priimek se glasi:


(podpis)

NAVODILO: Obrazec mora izpolniti in osebno podpisati vsak član UPRAVNEGA, VODSTVENEGA ALI NADZORNEGA ORGANA gospodarskega subjekta za pridobitev podatkov iz kazenske evidence glede izpolnjevanja pogoja iz 75. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3). Pooblastil ni mogoče podpisati prek pooblaščencev.

3.4. OBRAZEC ŠT. 4

NAZIV PRIJAVITELJA:



Pooblaščamo naročnika Občino Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila »Rekonstrukcija lokalne ceste Sobrače - Ježce« pridobi podatke iz uradnih evidenc:

Polno ime družbe:

Sedež družbe:




(žig in podpis)

NAVODILO: Obrazec mora izpolniti in podpisati prijavitelj in vsak partner v skupni prijavi

3.5. OBRAZEC ŠT. 5

NAZIV PRIJAVITELJA:


MENIČNA IZJAVAs pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice

Naročniku Občini Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica kot zavarovanje za resnost naše prijave za pridobitev javnega naročila »Rekonstrukcija lokalne ceste Sobrače - Ježce«

izročamo bianco menico ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice.

Naročnika Občino Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica pooblaščamo, da izpolni priloženo menico z zneskom v višini 19.000,00 EUR in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru, če:

- prijavo umaknemo po roku za oddajo prijav oziroma odstopimo od prijave ali- ne predložimo zahtevanih dokazil za navedbe v prijavi v določenem roku ali- ne soglašamo z odpravo napak v prijavi ali- ne sklenemo pogodbe v določenem roku ali- po sklenitvi pogodbe v določenem roku ne predložimo zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih

obveznosti ali zavarovalne police za zavarovanje odgovornosti iz naslova opravljanja dejavnosti.

Menična izjava je veljavna od njenega podpisa do izteka roka veljavnosti zavarovanja za resnost prijave po predmetnem naročilu, t.j. najkasneje do ____________.

Menica je unovčljiva pri: ____________________________________

s transakcijskega računa (TRR): ____________________________________

Priloga: - bianco menica, podpisana in žigosana.


(žig in podpis)

3.6. OBRAZEC ŠT. 76

VZOREC BANČNE GARANCIJE / KAVCIJSKEGA ZAVAROVANJA ZADOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica

Datum: (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega prijavitelja)

UPRAVIČENEC: Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št. z dne (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za »REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE SOBRAČE - JEŽCE«

ZNESEK IN VALUTA: 10,00 % ocenjene pogodbene vrednosti z vključenim davkom na dodano vrednost, kar znaša __________

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:

Original garancije št. ______________

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki

KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega prijavitelja)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo upravičencu na prvi poziv izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla. Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve. Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca po slovenskem pravu. Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Garant (žig in podpis)

3.7. OBRAZEC ŠT. 7

VZOREC BANČNE GARANCIJE / KAVCIJSKEGA ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: OBČINA IVANČNA GORICA, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica

Datum: (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega prijavitelja)

UPRAVIČENEC: OBČINA IVANČNA GORICA, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št. z dne (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za Rekonstrukcija lokalne ceste Sobrače - Ježce

ZNESEK IN VALUTA: (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: (nobena/navede se listina – npr. primopredajni/prevzemni zapisnik, zaključni obračun)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega prijavitelja)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja svojih pogodbenih obveznosti iz naslova odprave napak v garancijski dobi ni izpolnil v skladu z določili iz osnovnega posla. Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Garant (žig in podpis)

3.8. OBRAZEC ŠT. 8

NAZIV PRIJAVITELJA:


SEZNAM REFERENC PRIJAVITELJA

Zap. št

Naročnik(naziv, naslov)

Opis izvedenih del

Čas realizacije(od mesec /leto do

mesec/leto)

Pogodbeni znesek

(brez DDV), ki se nanaša na referenčno

delo

Celotna vrednost

pogodbe (brez DDV)

1

2

Kraj in datum: Ime in priimek: _____________________ (žig in podpis)

3.9. OBRAZEC ŠT. 9

NAZIV POTRJEVALCA REFERENCE:

NASLOV POTRJEVALCA REFERENCE:

REFERENČNO POTRDILO Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je

prijavitelj

opis izvedenih delgradnje (cestna in komunalna

infrastruktura)

po pogodbi številka in z dne

vrednost izvedenih del (brez DDV)

v obdobju od do

ime in priimek potrjevalca reference

elektronski naslov potrjevalca reference

telefonska številka potrjevalca reference

posel izvedel pravočasno, strokovno, kvalitetno in v skladu z določili pogodbe.

Kraj in datum: Ime in priimek potrjevalca reference: __________________________________________

(žig in podpis)

NAVODILO: Reference, ki ne bodo vpisane v obrazec in potrjene s strani naročnikov na tem obrazcu ali na potrdilu, ki po vsebini vsebuje vse podatke iz tega obrazca, se pri ocenjevanju prijav ne bodo upoštevale. V primeru več referenčnih potrdil se obrazec fotokopira.


NAZIV PRIJAVITELJA:


PODATKI O VODJI DEL

Ime in priimek

Strokovna izobrazba

Strokovni izpit DA NE

Leta delovnih izkušenj

Potrdilo o članstvu IZS DA NE Številka: __________ Datum: __________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo jamčimo, da navedeni kader izpolnjuje zakonske pogoje za opravljanje razpisanih storitev skladno z določili Gradbenega zakona.

Priloga: - kopija pogodbe o zaposlitvi ali Obrazca M1 in M2


(žig in podpis)

Občina Ivančna Gorica


NAZIV PRIJAVITELJA:


SEZNAM REFERENC VODJE DEL

Zap. št.

Naročnik(naziv, naslov)

Naziv in opis izvedenih delČas realizacije

(od mesec/leto do mesec/leto)

Pogodbeni znesek(brez DDV), ki se

nanaša na referenčno delo

1

2


(žig in podpis)


NAZIV POTRJEVALCA


REFERENCE:

NASLOV POTRJEVALCA REFERENCE:

REFERENČNO POTRDILO ODGOVORNEGA VODJE DEL

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je

Ime in priimek

Strokovna izobrazba

Podatki o poslu oziroma izvedenih

delih

Naziv in opis izvedenih del:

Naročnik posla (naziv, naslov):

Obdobje izvedbe (mesec, leto; od-do):

Vrednost posla (v EUR z in brez DDV):

Vloga kadra v poslu (naziv, opis del):

dela izvedel pravočasno, strokovno, kvalitetno in v skladu z določili pogodbe.

Priloge (ne prilagati v okviru dane prijave, naročnik si pridržuje pravico zahtevati te priloge):- fotokopija potrdila o pridobljeni izobrazbi (npr. diploma, spričevalo, ipd.),- fotokopija potrdila o delovnih izkušnjah (delovna knjižica, izpiski iz evidenc, ipd.),

Kraj in datum: Ime in priimek potrjevalca reference: __________________________________________

(žig in podpis)

NAVODILO: Reference, ki ne bodo vpisane v obrazec in potrjene s strani naročnikov na tem obrazcu ali na potrdilu, ki po vsebini vsebuje vse podatke iz tega obrazca, se pri ocenjevanju prijav ne bodo upoštevale. V primeru več referenčnih potrdil se obrazec fotokopira.


NAZIV PRIJAVITELJA:



I Z J A V A

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo v primeru, da bomo izbrani kot izvajalec za izvedbo javnega naročila »Rekonstrukcija lokalne ceste Sobrače - Ježce«, pri izvajanju le-tega upoštevali 16. točko 2. odstavka 6. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17), ki pravi: »16. pri gradnji vozišča ceste se recikliran asfaltni granulat (rezkanec), ki je nastal ob prenovi te ceste ali je iz drugega vira, uporabi prioritetno za proizvodnjo novih bituminiziranih zmesi, podredno pa zlasti za plasti, stabilizirane s hidravličnim ali bitumenskim vezivom, tampon (vključno z bankinami), posteljico, nasipe ter zasipe, in sicer v količini, ki je potrebna;«.


(žig in podpis)


NAZIV PRIJAVITELJA:



PODATKI O PODIZVAJALCU

Naziv podizvajalca: _____________________________________________________

Naslov podizvajalca: _____________________________________________________

Poštna številka in pošta: ____________________________________________________

Telefon: _____________________________________________________

Elektronska pošta: _____________________________________________________

Davčna številka: _____________________________________________________

Številka TRR: _____________________________________________________

Zakoniti zastopnik: _____________________________________________________

Dela, ki jih prevzema podizvajalec: ___________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Vrednost del, ki jih prevzema podizvajalec:_______________________ EUR brez DDV

_______________________ EUR DDV

_______________________ EUR z DDV


(žig in podpis)

NAVODILA: V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec kopira.


NAZIV PODIZVAJALCA:

NASLOV PODIZVAJALCA:

POOBLASTILO PODIZVAJALCA


Pooblaščamo naročnika Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila »Rekonstrukcija lokalne ceste Sobrače - Ježce« od pristojnih organov pridobi ustrezna potrdila o izpolnjevanju obveznih pogojev.

Polno ime družbe:

Sedež družbe:

Številka vpisa v sodni register (št. vložka):




(žig in podpis)

NAVODILA: V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec kopira.


NAZIV PODIZVAJALCA:

NASLOV PODIZVAJALCA:

IZJAVA PODIZVAJALCA


V zvezi z javnim naročilom »«

izjavljamo, da bomo v primeru izbire prijavitelja sodelovali pri izvedbi javnega naročila Rekonstrukcija lokalne ceste Sobrače - Ježce z deli v vrednosti _______________ EUR v skladu z razpisnimi pogoji.

Izjavljamo (ustrezno označi):

[ ] DA zahtevamo izvedbo neposrednih plačil, in zato podajamo soglasje, da sme naročnik namesto glavnega izvajalca poravnati obveznosti glavnega izvajalca, ki nastanejo pri izvajanju javnega naročila do nas kot podizvajalca.

[ ] NE zahtevamo izvedbe neposrednih plačil.


(žig in podpis)

NAVODILO: V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.


IZJAVA O LASTNIŠKIH DELEŽIH

Skladno z določili 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije spodaj podpisani zakoniti zastopnik prijavitelja:- izjavljam, da so družbeniki gospodarskega subjekta (podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v

lastništvu gospodarskega subjekta, vključno z udeležbo tihih družbenikov):

Ime in priimek ali pravna oseba in sedež pravne osebe

Naslov prebivališča alidavčna in matična številka

pravne osebe

Delež lastništva fizične osebeali delež lastništva

gospodarskega subjekta


- izjavljam, da so gospodarski subjekti, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z gospodarskim subjektom

Pravna oseba in sedež pravne osebe

Davčna in matična številkaDelež lastništva

gospodarskega subjekta

oziroma v kolikor v zgornji tabeli ni naveden noben gospodarski subjekt izjavljam, da ne obstajajo gospodarski subjekti, ki se skladno z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe, štejejo za povezane družbe z gospodarskim subjektom.


(žig in podpis)

NAVODILO: V primeru skupnega nastopa več partnerjev, mora vsak izmed partnerjev predložiti to izjavo. V primeru več podatkov, se predloži nov obrazec z navedenimi preostalimi podatki.


ESPD

NAVODILO: Za tem obrazcem se priloži ESPD obrazce za prijavitelja. V primeru partnerskih prijav morajo biti tem obrazcu priloženi ESPD obrazci za vsakega izmed partnerjev. V primeru, če prijavitelj nastopa s podizvajalcem/ci, mora biti ESPD obrazec priložen tudi za vsakega podizvajalca, ki sodeluje pri izvedbi predmeta javnega naročila, ravno tako za vse subjekte, čigar zmogljivosti se uporabljajo v skladu z 81. členom ZJN-3.



VZOREC POGODBE

NAROČNIK: Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8, 1295 Ivančna Gorica, ki jo zastopa župan Dušan Strnad, matična številka: 5886244, davčna številka: SI44105487

in

IZVAJALEC: __________________________________________________________, ki ga zastopa __________________________________________________________, matična številka:________________, davčna številka: __________________poslovni račun: ___________________________


skleneta naslednjo

GRADBENO POGODBO»Rekonstrukcija ceste Sobrače Ježce«

UVODNE DOLOČBE

1. člen

Naročnik in izvajalec ugotavljata, da je bil na osnovi javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil, številka _________________, z dne ____________ z naslovom »Rekonstrukcija ceste Sobrače Ježce« in naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila, številka ________________, z dne ___________ za izvedbo javnega naročila izbran izvajalec del v okviru omenjenega javnega naročila, zaradi česar se sklepa predmetna pogodba.

PREDMET POGODBE

2. člen

S to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa prevzame v izvedbo rekonstrukcijo ceste Sobrače Ježce v občini Ivančna Gorica, kot je razvidno iz izvajalčeve prijave št. __________ z dne ___________.

3. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo pogodbena dela izvedel kakovostno, strokovno in s skrbnostjo dobrega gospodarja, ter po zaključku del predal vso potrebno dokumentacijo o izvedenih delih, po pogojih iz dokumentacije v zvezi z javnim naročilom ter pogojih te pogodbe.

Izvedba del po tej pogodbi zajema vsa pripravljalna, zaključna, pomožna, spremljajoča in transportna dela ter uporabo vseh za izvajanje potrebnih orodij, priprav in naprav, vključno s pomožnimi konstrukcijami, električno energijo, vodo, stroški ureditve gradbišča, zavarovanj in podobno, kar vse je vkalkulirano v osnovnih cenah po predračunu.

4. člen

Izvajalec bo dela izvedel na osnovi:- projektne dokumentacije PZI, ki jo je izdelalo podjetje: HT PLUS d.o.o., Komenskega ulica 30, 1000 Ljubljana,

št. 1/2014, maj 2017,- dokumentacije v zvezi z javnim naročilom naročnika št. 430-0003/2019-3 z dne 11. 3. 2019;- prijave izvajalca št. ____________ z dne ________________;- zakonov, standardov in predpisov s področja graditve objektov, varstva pri delu in varstva pred požarom,

tehničnih predpisov, normativov in standardov, ki urejajo izvajanje pogodbenih del;- skupno dogovorjenih sprememb med vodjo nadzora, vodjem gradnje in projektantom, evidentiranih v

zapisnikih operativnih sestankov, ki so sestavni del pogodbene dokumentacije.

POGODBENA VREDNOST DEL

5. člen

Pogodbena vrednost del je določena po sistemu »cena na enoto« na osnovi izvajalčeve ponudbe št. __________ in znaša

vrednost brez DDV _______________ EUR


vrednost DDV(22%) _______________ EUR

Pogodbena (končna) vrednost z DDV _______________ EUR

z besedo:________________________________________________ /100 EUR.

Pogodbena vrednost del je določena na podlagi popisov in po cenah na enoto ter na podlagi popusta v višini ……%.

Cene na enoto in popust, dogovorjen s to pogodbo, so fiksni ves čas izvedbe do končnega prevzema pogodbenih del. Končna obračunska vrednost bo ugotovljena na podlagi cen za enoto in dejansko izvedenih količin v knjigi obračunskih izmer, potrjenih s strani nadzornika.

Za morebitna nepredvidena dela, ki niso zajeta v ponudbi oziroma v tej pogodbi, bosta pogodbeni stranki sklenili dodatek k pogodbi, cene pa se bodo oblikovale na osnovi kalkulativnih osnov iz ponudbe izvajalca. Če le-teh ni, bosta ceno za ta dela izvajalec in naročnik določila na osnovi naknadno dogovorjenih osnov.

Izvajalec mora ob izdaji začasne ali končne situacije upoštevati veljavni Zakon o davku na dodano vrednost.

V navedeni pogodbeni ceni so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del, tudi za dela, ki so predpisana z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke, ali če so potrebna za zagotovitev varnosti, stabilnosti in funkcionalnosti objekta. Pogodbena dela se izvršijo do popolne funkcionalnosti objekta.

Sredstva za izvedbo naročila so zagotovljena v proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2019 na proračunski postavki: 13005 Gradnja in investicijsko vzdrževanje občinskih cest, NRP: OB039-11-0092.

Naročnik si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva finančna sredstva, zmanjša ali poveča obseg del v fazi izvedbe.

POGODBENI ROKI

6. člen

Rok za dokončanje del po tej pogodbi je 4 mesece od pričetka del. Za pričetek del se šteje zapisniško evidentiran datum uvedbe v delo, po sklenitvi pogodbe, ter izročitvi projektne dokumentacije in gradbišča izvajalcu. Dokončanje del pomeni fizično izvedena vsa dela, izročitev vse potrebne dokumentacije ter opravljen kakovostni pregled s predajo izvedenih del naročniku.

Izvajalec se obvezuje, da bo po potrebi izvajal dela tudi izven normalnega delovnega časa, ne da bi za to zahteval dodatna plačila.

Rok iz predhodnega odstavka je bistvena sestavina te pogodbe. Rok se lahko spremeni le v primeru, da prekinitev izvajanja del upravičeno zahteva naročnik ali zaradi višje sile (za čas trajanja višje sile), ki jo definirajo zakonska določila, spremenjene roke pa mora potrditi naročnik. Sporazum o spremembi pogodbenega roka mora biti sklenjen v pisni obliki kot aneks k tej pogodbi.

Naročnik si pridržuje pravico spreminjati dinamiko izvajanja del v okviru zagotovljenih sredstev.

Če izvajalec z deli ne začne v pogodbenem ali naknadno določenem roku, sme naročnik ta dela v celoti ali delno oddati drugemu izvajalcu, na stroške izvajalca iz te pogodbe.

V roku 10 (deset) koledarskih dni po podpisu pogodbe mora izvajalec izdelati podroben terminski in finančni plan, ki ga potrdi naročnik, v katerem bo posebej opozoril na kritične roke.

7. člen


Po uvedbi v delo mora izvajalec v roku 10 (deset) dni izročiti naročniku kopijo zavarovalne police. Zavarovalna polica mora pokrivati zavarovanje odgovornosti za škodo, ki bi nastala investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih, pri čemer višina letne zavarovalne vsote ne sme biti nižja od 50.000 EUR. Zavarovanje mora biti veljavno ves čas gradnje do končne primopredaje objekta.

V primeru, da izvajalec v roku 10 (deset) dni po podpisu pogodbe naročniku ne predloži kopije zavarovalne police iz tega člena pogodbe, lahko naročnik odstopi od te pogodbe in unovči menico za resnost prijave. V tem primeru je izvajalec dolžan plačati tudi vso škodo, ki jo s svojim ravnanjem povzroči naročniku.

OBRAČUN IN NAČIN PLAČILA

8. člen

Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obračunal po cenah na enoto iz ponudbenega predračuna in s popustom iz končne ponudbe ter po dejansko izvršenih količinah, potrjenih v knjigi obračunskih izmer.

Opravljena dela izvajalec obračuna z izstavitvijo začasnih in končne situacije. Začasne situacije izstavlja izvajalec za dobo enega meseca, pri čemer je obračunsko obdobje od prvega do zadnjega dne v mesecu. Izvajalec mora dostaviti vsako situacijo v enem izvodu tudi na papirju najkasneje naslednji delovni dan po tem, ko naročnik prejme e-račun. Če izvajalec situacije ne izstavi v skladu s podpisanim obračunom v gradbeni knjigi, naročnik plača samo potrjeno vrednost del.

Izvajalec mora na poziv naročnika dostaviti v pregled knjigo obračunskih izmer ali dostaviti barvni scan listov knjige obračunskih izmer obračunanih postavk v situaciji.

Za morebitna dodatna dela mora izvajalec naročniku, takoj ko jih predvidi, dostaviti prijavo v potrditev. Cene morajo biti izdelane na enakih kalkulacijskih osnovah kot pogodbene in nanje se obračuna enak popust, kot je morebiti obračunan v pogodbeni prijavi.

Rok plačila situacije (e-računa) je 30. (trideseti) dan po prejemu pravilno izstavljene situacije (e-računa). Če zadnji dan plačilnega roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik.

PODIZVAJALCI

9. člen

Podatki o podizvajalcih:

FIRMA, NASLOV:OPIS DEL (predmet, količina):% končne prijave vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____

V kolikor podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca.

V kolikor bo podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3 zahteval neposredna plačila, se šteje, da:- glavni izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma

situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,- je podizvajalec dolžan najkasneje z izstavitvijo prvega računa predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik

namesto prijavitelja poravna podizvajalčevo terjatev do prijavitelja, - glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.


Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega odstavka, je naročnik obvezan izvršiti neposredno plačilo podizvajalcu. Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila izvajalcu.

Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje 2. odstavka 94. člena ZJN-3.Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem členom, mora glavni izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Nepredložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper izvajalca pred Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izločitev iz postopkov naročanja za predpisano obdobje.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA

10. člen

Naročnik se obvezuje:- izvajalca uvesti v delo v najkrajšem možnem času po začetku veljavnosti pogodbe;- pred pričetkom del izvajalcu predati vsa morebitna pridobljena dovoljenja, tehnično dokumentacijo v kolikor z

njo razpolaga, popise del oz. specifikacijo potrebnih del,- izvajalcu predati varnostni načrt in kopijo prijave gradbišča, ki jo je poslal inšpekciji za delo v skladu s predpisi o

zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih,- izvajalcu zagotoviti prosto gradbišče (zemljišče) s prostim dostopom;- sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzete obveznosti izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo;- dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za realizacijo investicije

potrebne;- pravočasno obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na

izvršitev pogodbenih obveznosti;- zagotoviti nadzornika v skladu z veljavno zakonodajo;- dokončana dela prevzeti najkasneje v 10 dneh po prejetju izvajalčevega obvestila;- tekoče plačevati naročena dela v dogovorjenih rokih.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA

11. člen

V zvezi z izvajanjem del po tej pogodbi in v okviru pogodbene vrednosti iz te pogodbe se izvajalec obvezuje:- zagotoviti ustrezen načrt organizacije gradbišča,- naročniku ob uvedbi v posel predložiti terminski plan izvedbe pogodbenih del, organizacijsko shemo gradbišča,

tehnološko-ekonomski elaborat, gradbeni dnevnik z izpolnjenimi uvodnimi stranmi,- zagotoviti zakoličenje objekta in prevzeti zakoličbo na terenu, - pisno obvestiti naročnika o pričetku izvajanja del,- pravočasno zagotoviti ograditev in označitev gradbišča z gradbiščno tablo ter organizirati gradbišče, urediti

dostopne poti in deponije, vključno s pridobitvijo vseh potrebnih dovoljenj za ureditev gradbišča, kot tudi za ureditev voznega režima na cestah za čas gradnje vključno z izvedbo zapore ceste,

- pred pričetkom del izvršiti posnetek dejanskega stanja,


- pred pričetkom del predložiti potrjen plan tekoče kontrole kakovosti,- pričeti z deli v pogodbeno dogovorjenem roku in jih dokončati v roku, določenem s to pogodbo,- ves čas gradnje na gradbišču ažurno voditi gradbeni dnevnik ter vanj vnašati pomembne podatke o izvajanju

gradnje, in knjigo obračunskih izmer,- za vsak predlog sprememb pri izvajanju del pridobiti predhodno potrditev nadzornika, naročnika in

projektanta,- zabeležiti spremembe, nastale med gradnjo, v dokumentacijo za izvedbo gradnje (projekt za izvedbo),- med gradnjo izročati nadzorniku (oziroma naročniku, če ni nadzornika) potrdila o skladnosti in ustreznosti

gradbenih in drugih proizvodov, materialov ter naprav in s kakovostnimi zahtevami naročnika,- v skladu z gradbenim zakonom in pravili stroke zagotavljati kakovost izvedbe najmanj take ravni, kot je

predpisana s tem zakonom, - izvajati gradnjo v skladu z dokumentacijo za izvedbo gradnje, to pogodbo, predpisi ter pravili stroke, - naročnika pravočasno pisno obveščati o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev pogodbenih del, zlasti o vseh

spremembah, ki bi imele za posledico drugačen način izvedbe ali povečanje količin in pogodbeno dogovorjenih rokov,

- sodelovati z naročnikom na vseh operativnih sestankih, pregledu obračuna del in vseh pregledih objekta do izteka garancijskega roka,

- naročniku od vsake posamezne oddaje gradbenih odpadkov zbiralcu ali obdelovalcu gradbenih odpadkov predložiti izpolnjen evidenčni list, določen s predpisom, ki ureja ravnanje z gradbenimi odpadki, ter mu predložiti tudi vse potrjene evidenčne liste,

- opozoriti naročnika na morebitne pomanjkljivosti ali nepravilnosti, ki jih je kot strokovno usposobljen izvajalec pri izvajanju del odkril (opozorilo poda z vpisom v gradbeni dnevnik),

- izvajati vsa dela s strokovno usposobljenimi delavci in odgovarjati ter garantirati za svoje delo, kakor tudi za delo svojih podizvajalcev,

- ob dokončanju del zagotoviti posnetek objekta in eventualnih sprememb poteka komunalnih naprav z vrisom v kataster,

- zagotoviti projekt izvedenih del (PID) in ga izročiti naročniku v 4 tiskanih izvodih in elektronski obliki (pdf formatu),

- pravočasno obvestiti nadzornika pred vsako pomembno fazo izvajanja gradnje,- v primeru zamujanja rokov, nedoseganja ustrezne kvalitete ali neizpolnjevanja drugih svojih obveznosti po tej

pogodbi, na svoje stroške storiti vse potrebno, da se nadomesti zamujeno ali vzpostavi zahtevana kvaliteta. V nasprotnem primeru je naročnik upravičen na stroške izvajalca angažirati drugega izvajalca ali razdreti pogodbo in od izvajalca izterjati vso škodo, ki bi s tem nastala,

- zagotavljati varnost in zdravje delavcev, varnost ljudi in predmetov pri izvajanju gradnje ter preprečevati čezmerne obremenitve okolja,

- vse prisotne na delovišču seznaniti z varnostnim načrtom in v primeru skupnega delovišča skleniti pisni sporazum o skupnih ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,

- skrbeti za to, da je zagotovljena varnost objekta, varnost vseh del, ki se izvajajo na gradbišču, opreme, materiala in strojnega parka, življenje in zdravje ljudi, mimoidočih, prometa, sosednjih objektov in okolice,

- izbirati tehnološke in delovne procese, ki povzročajo najmanjše možno tveganje za nastanek nezgod pri delu, poklicnih bolezni ali bolezni v zvezi z delom ter najmanjše negativne vplive na okolje in objekte,

- po končani gradnji odstraniti gradbene ovire in omejitve dostopa, na območju gradnje pa odstraniti in očistiti odpadke ter gradbišče ustrezno urediti,

- ob opozorilu vodje nadzora mora nepravilnosti pri gradnji odpraviti v roku, ki ga določi vodja nadzora, - obvestiti naročnika in nadzornika, da so dela dokončana, - podpiše izjave o dokončanju gradnje in dokazilo o zanesljivosti,- sodelovati pri primopredaji objekta uporabniku,- v določenem roku odpraviti nepravilnosti, ugotovljene ob kvalitativnem pregledu ali po ponovnem ogledu ali

pregledu izvedenih del, - pravočasno pisno obvestiti naročnika o vseh spremembah, ki bi imele za posledico drugačen način izvedbe ali

povečanje količin in pogodbeno dogovorjenih rokov,- pri gradnji uporabljati stroje in tehnologijo na način, da bodo zagotovljeni ukrepi za celostno ohranjanje

narave, varstvo okolja, naravnih dobrin ter kulturne dediščine,- dela izvajati tako, da bodo ves čas gradnje omogočeni dostopi do bližnjih stanovanjskih in poslovnih objektov v

območju gradnje,- ustaviti dela v primeru, če kljub opozorilu vodje nadzora nepravilnosti ni odpravil,


- upoštevati strokovne ocene in pripombe nadzornika glede kvalitete izvedenih del in že med izvajanjem del sproti odpraviti napake in pomanjkljivosti, na katere ga ta opozori,

- na gradbišču hraniti ali začasno skladiščiti odpadke, ki nastanejo med izvajanjem del, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov,

- izvajalec je dolžan v imenu naročnika sproti oddajati gradbene odpadke, ki nastanejo med izvajanjem del, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov zbiralcu oziroma predelovalcu le-teh ter naročniku predložiti izpolnjene evidenčne liste, skladno z uredbo, ki ureja ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, predhodno potrjene s strani nadzora,

- Izvajalec je dolžan na svoje stroške zavarovati svoja dela, material in opremo pred škodo oziroma uničenjem za ves čas do dneva izročitve pogodbenih del naročniku.

NADZORNIK

12. člen

Naročnik za nadzor nad gradnjo oziroma izvedbo del imenuje nadzornika: ______________, ki ga na gradbišču zastopa vodja nadzora ____________________.

Vodja nadzora bo gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer pregledoval in potrjeval sproti, sprejemal obvestila in odločitve izvajalca ter obveščal naročnika.

Naročnik za skrbnika te pogodbe imenuje _______________________

VODJA DEL

13. člen

Izvajalec za vodjo del imenuje _____________________.Vodja del bo skrbel, da bo gradbiščna dokumentacija tekoče vodena in stalno na razpolago naročniku in vodji nadzora ter veljavno spremljalo njihova obvestila.Izvajalec ne sme zamenjati vodje del brez predhodnega soglasja naročnika.

PRAVICE POGODBENIH STRANK

14. člen

Če naročnik ugotovi, da uporabljen material ne ustreza tehničnim predpisom, ga lahko zavrne in prepove njegovo uporabo. V primeru spora o kvaliteti je veljaven izvid Zavoda za gradbeništvo iz Ljubljane.Stroške izvida založi predhodno naročnik, dokončno pa jih plača tista pogodbena stranka, katere mnenje ovrže izvid zavoda.

15. člen

Izvajalec ima pravico, da med izvajanjem del zahteva od naročnika potrebna pojasnila glede projektne dokumentacije, tehničnih pogojev, vrste materiala in načina izvrševanja del.Če izvajalec ne dobi pravočasno od naročnika zahtevanih podatkov in bi zaradi tega lahko prišlo do zastoja pri delu, je izvajalec pooblaščen nadaljevati delo po lastnem preudarku strokovno pravilno in brez podatkov, v kolikor je to mogoče. Če ta dela ne bodo izvedena tako, kot je s pogodbo predvideno, naročnik nima pravice do reklamacije. V nasprotnem primeru pa ima izvajalec pravico do ustreznega podaljšanja roka.

16. člen

Če je potrebno izvršiti nepredvidena dela, ki so neodložljiva in nujna, da se prepreči večja škoda, lahko izvajalec ta dela sam opravi, mora pa o tem nemudoma obvestiti nadzorni organ in naročnika.

POGODBENA KAZEN


17. člen

Če se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drži dogovorjenih rokov, sme naročnik za vsak dan zamude zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 1 promila od vrednosti pogodbenih del brez DDV, vendar skupaj ne več kot 5% celotne pogodbene vrednosti brez DDV.Pogodbena kazen se obračuna pri končnem obračunu.Če je zaradi zamude izvajalca z izvedbo del, naročniku povzročena škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

PREVZEM DEL

18. člen

Izvajalec je dolžan datum dokončanja del vpisati v gradbeni dnevnik in o tem pisno obvestiti naročnika.O dokončanju in prevzemu del sestavijo pooblaščeni predstavniki obeh pogodbenih strank primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem:- ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke,- datume začetka in končanja del in datum prevzema del,- kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi z njo,- morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprašanja tehnične narave,- končna vrednost opravljenih del (definirati vrednost del po pogodbi, več in manj del – prikazati shematsko v

tabeli),- pregled predane dokumentacije s strani izvajalca,- posebej se navede tudi morebitna zamuda in odgovornost zanjo,- vrednost zahtevka iz naslova povzročene kazni in škode zaradi zamude,- v zapisniku se obvezno navede datum in uro izročitve oziroma podpisa,- zapisniku se obvezno priloži seznam vseh podizvajalcev s kontaktnimi imeni in telefonskimi številkami, v

kolikor je ta seznam potreben za eventualne reklamacije v garancijski dobi.

Če se naročnik v roku 8 dni ne odzove pozivu izvajalca naj prevzame dela, sestavi izvajalec prevzemni zapisnik v njegovi odsotnosti. V tem primeru z dnem izročitve zapisnika naročniku nastopijo pravne posledice povezane z izročitvijo in prevzemom del.Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po uspešnem prevzemu vseh del iz te pogodbe začneta z izdelavo končnega obračuna, ki ga izdelata v najkrajšem možnem času, vendar ne pozneje kot v 10 dneh od dneva uspešnega prevzema del.Če katerakoli od pogodbenih strank brez utemeljenega razloga ne želi in ne sodeluje pri izdelavi končnega obračuna, ga sme izdelati druga pogodbena stranka v njegovi odsotnosti.Ob končni primopredaji del mora izvajalec naročniku izročiti vso dokumentacijo v zvezi z investicijo in vso dokumentacijo, ki je bila zahtevana v postopku javnega razpisa, vključno z zavarovanjem za odpravo napak v garancijskem roku.

ODPRAVA NAPAK OZIROMA POMANJKJIVOSTI TER GARANCIJSKA DOBA

19. člen

Garancijska doba za odpravo napak v garancijski dobi znaša v skladu s prijavo izvajalca 2 leti za vsa izvedena dela.Garancijski roki začnejo teči z dnem končne primopredaje pogodbenih del, ko so odpravljene vse napake in manjkajoča dela.Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili zakona, ki ureja obligacijska razmerja. Za zamenjane dele in izvedena dela v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem prevzema.Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje. V primeru, da se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela ali materiala, jo mora izvajalec odpraviti na svoje stroške v primernem roku, potem ko ga naročnik obvesti o nastali napaki.


Napake oziroma pomanjkljivosti izvedbe, ki jih ugotovi naročnik med izvajanjem ali pri prevzemu del oziroma v garancijskem roku, mora izvajalec odpraviti takoj oziroma v roku, ki ga določi naročnik. Če pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec določena dela dokončati, popraviti ali jih takoj ponovno izvesti, ali če izvajalec v primernem roku ne odstrani napake in se z naročnikom ne dogovori za nov rok odstranitve, lahko naročnik odstranitev napake poveri drugemu izvajalcu na stroške izvajalca iz te pogodbe s pribitkom vseh stroškov, ki jih je utrpel naročnik (kot dober gospodar). Naročnik si v tem primeru zaračuna v breme izvajalca 3 % pribitek na vrednost teh del za kritje svojih manipulativnih stroškov.Če gre za bistveno napako, ki vpliva na rabo objekta, in je bila povzročena po krivdi izvajalca ali njegovih podizvajalcev ali kooperantov, je izvajalec dolžan naročniku nadomestiti vso nastalo škodo zaradi ne obratovanja objekta za čas do vzpostavitve funkcionalnega stanja.

JAMSTVA IN ZAVAROVANJA

20. člen

Pogodba je sklenjena z odložnim pogojem, in sicer mora izvajalec najpozneje v desetih dneh od sklenitve pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe izročiti naročniku zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od pogodbene vrednosti z vključenim davkom na dodano vrednost. V nasprotnem primeru se šteje, da pogodba ni sklenjena in je izpolnjen pogoj, da naročnik unovči finančno zavarovanje za resnost prijave. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči za vse primere kršitev obveznosti izvajalca iz te pogodbe, vezanih na izvajanje pogodbe, pri čemer v zvezi z višino unovčitve upošteva naravo in obseg kršitve pogodbenih obveznosti.

21. člen

Izvajalec mora imeti odgovornost za škodo, ki bi nastala investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih, pri čemer višina letne zavarovalne vsote ne sme biti nižja od 50.000 EUR v skladu s 14. členom Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.).

22. člen

Izvajalec je dolžan ob primopredaji izvedenih del predložiti zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, sicer se bo štelo, da javno naročilo ni uspešno izvedeno, naročnik pa lahko unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.Zavarovanje za odpravo napak naročnik unovči za vse primere kršitev obveznosti izvajalca iz te pogodbe, vezanih na odpravo napak v garancijski dobi, pri čemer v zvezi z višino unovčitve upošteva naravo in obseg kršitve pogodbenih obveznosti.

ODSTOP OD POGODBE

23. člen

Če pride do prekinitve del oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi nastale stroške tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe.Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe kadarkoli, brez posledic za naročnika, če:- pride izvajalec v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti;- izvajalec po svoji krivdi v roku 14 dni od veljavnosti pogodbe in uvedbe v delo ne prične z delom;- izvajalec po svoji krivdi kasni z deli po faznih rokih iz potrjenega terminskega plana del več kot 30 dni, oziroma- ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in standardov in je ne more vzpostaviti niti v naknadno

dogovorjenem roku, ki mu ga določi naročnik.

Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja;


- v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja;

- zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in tega zakona, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

Prav tako ima naročnik izrecno pravico odstopiti od pogodbe v primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila.Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu.Naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe pričel s postopki za unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

ZAVAROVANJE DEL, MATERIALA IN OPREME

24. člen

Izvajalec je dolžan na svoje stroške zavarovati vsa dela, material in opremo do njihove polne vrednosti, do izročitve objekta naročniku, proti vsem rizikom in zavarovati vse vrste svoje odgovornosti za primere, ki bi nastali iz predmeta te pogodbe.

Izvajalec je dolžan zavarovati svojo dejavnost tudi v skladu z zakonodajo s področja graditve ter zavarovati eventualno škodo na objektu in izvedenih delih.

Naročnik je na podlagi zgoraj navedenega prost vsakršne odgovornosti do izročitve objekta. Morebitne odškodninske zahtevke pa bo naročnik posredoval v nadaljnje reševanje zavarovalnici, ki je razvidna iz zavarovalne police iz prejšnjega odstavka tega člena.

Območje gradnje izvajalec opremi v skladu s predpisi s področja gradnje in varstva in zdravja pri delu.

REŠEVANJE SPOROV

25. člen

Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno v skladu s pogodbo. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču po sedežu naročnika.

SOCIALNA DOLOČBA

26. člen

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca. Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o ugotovljeni kršitvi najkasneje v roku 5 delovnih dneh od pravnomočnosti odločitve državnega organa ali sodišča o kršitvah delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

PROTIKORUPCIJSKA DOLOČBA

27. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika ali


drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti dodatka iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

KONČNE DOLOČBE

28. člen

Če pride do statusne spremembe stranke tega sporazuma, pridobi status stranke novi subjekt le v primeru, če naročnik s tem soglaša, razen v primeru univerzalnega pravnega nasledstva. Enako velja tudi v primeru stečaja ali prisilne poravnave.

29. člen

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim dodatkom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe stranki.

30. člen

Za razmerja, ki jih predmetna pogodba ne ureja, veljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja in gradbenih uzanc. Posebne gradbene uzance veljajo, če niso v nasprotju z določili te pogodbe.

31. člen

Izvajalec ne more prenesti nobene svoje pogodbene obveznosti na tretjo osebo, razen če za to ne dobi pisnega soglasja naročnika.

32. člen

Pogodba je sklenjena in prične veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, pod odložnim pogojem po predložitvi zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

33. člen

Ta pogodba je napisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejmeta naročnik in izvajalec po dva (2) izvoda.

Številka: Številka: Datum: Datum:

Izvajalec Naročnik Občina Ivančna Goricažupan Dušan Strnad

Documents

Občina Ivančna Gorica · Web viewObčina Ivančna Gorica Municipality of Ivančna Gorica Sokolska ulica 8, SI-1295 Ivančna Gorica, EU T +386 0 1 7812 100, F +386 0 1 7812 120 E