100
NAROČNIK: Kemijski Inštitut Hajdrihova 19 1000 Ljubljana Razpisna dokumentacija za javno naročilo: »DOBAVA IN NAMESTITEV OPREME POTREBNE ZA HLAJENJE IN NAPAJANJE OBSTOJEČE RAČUNALNIŠKE GRUČE« Oznaka: JN10/2013 Zakoniti zastopnik: prof. dr. Janko Jamnik, direktor

NAROČNIK: · Web viewNaročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do 25. 10. 2013 do 16.00 ure. Naročnik se ne zavezuje, da bo odgovarjal na vprašanja,

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: NAROČNIK: · Web viewNaročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do 25. 10. 2013 do 16.00 ure. Naročnik se ne zavezuje, da bo odgovarjal na vprašanja,

NAROČNIK:

Kemijski Inštitut

Hajdrihova 19

1000 Ljubljana

Razpisna dokumentacija za javno naročilo:

»DOBAVA IN NAMESTITEV OPREME POTREBNE ZA HLAJENJE IN

NAPAJANJE OBSTOJEČE RAČUNALNIŠKE GRUČE«

Oznaka: JN10/2013

Zakoniti zastopnik: prof. dr. Janko Jamnik, direktor

Ljubljana, oktober 2013

Page 2: NAROČNIK: · Web viewNaročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do 25. 10. 2013 do 16.00 ure. Naročnik se ne zavezuje, da bo odgovarjal na vprašanja,

KAZALO

1 Predmet in podatki o javnem naročilu.........................................................................4

2 Oddaja ponudb in rok za oddajo ponudb......................................................................4

3 Pridobitev razpisne dokumentacije in pojasnila razpisne dokumentacije.....................5

4 Oblika, jezik in stroški ponudbe...................................................................................5

5 Veljavnost ponudbe.....................................................................................................8

6 Skupna ponudba..........................................................................................................8

7 Ponudba s podizvajalci.................................................................................................9

8 Poslovna skrivnost in varovanje zaupnih podatkov....................................................10

9 Posredovanje podatkov naročniku.............................................................................11

10 Sklenitev pogodbe.....................................................................................................11

11 Merilo in ponudbena cena..........................................................................................12

11.1 Merila za izbor.....................................................................................................13

12 Finančna zavarovanja................................................................................................15

12.1 Finančno zavarovanje za resnost ponudbe.........................................................15

12.2 Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti........................15

12.3 Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi................................16

13 Pogoji za ugotavljanje sposobnosti in dokazila...........................................................17

13.1 Registracija dejavnosti........................................................................................17

13.2 Izpolnjevanje kadrovske in poklicno-tehnične sposobnosti ponudnika................17

13.3 Predhodna nekaznovanost..................................................................................18

13.4 Neuvrščenost v evidenco z negativnimi referencami..........................................18

13.5 Poravnane zapadle obveznosti do podizvajalcev................................................19

13.6 Ponudnik ni v insolvenčnem postopku oziroma postopku likvidacije...................19

13.7 Nekaznovanost v zvezi s poklicnim ravnanjem...................................................19

13.8 Nestoritev velike strokovne napake ali hujše kršitve poklicnih pravil..................20

13.9 Podajanje neresničnih podatkov.........................................................................20

13.10 Plačane zapadle davčne obveznosti in plačani zapadli zneski prispevkov za socialno varnost............................................................................................................21

13.11 Neobstoj dospelih neporavnanih obveznosti....................................................21

13.12 Bonitetna ocena izvajalca................................................................................21

13.13 Skladnost blaga s tehničnimi zahtevami..........................................................22

2

Page 3: NAROČNIK: · Web viewNaročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do 25. 10. 2013 do 16.00 ure. Naročnik se ne zavezuje, da bo odgovarjal na vprašanja,

13.14 Rok za izvedbo del...........................................................................................22

13.15 Zavarovanje odgovornosti za dejavnost..........................................................22

13.16 Reference........................................................................................................22

14 Tehnične specifikacije................................................................................................23

15 Pravna podlaga in pravno sredstvo............................................................................32

16 Vsebina ponudbene dokumentacije...........................................................................33

17 Priloge........................................................................................................................34

17.1 Ovojnica..............................................................................................................35

17.2 Podatki o ponudniku...........................................................................................36

17.3 Izjava ponudnika, da ne nastopa s podizvajalci...................................................38

17.4 Seznam podizvajalcev.........................................................................................39

17.5 Prijava.................................................................................................................40

17.6 Reference...........................................................................................................42

17.7 Izjava o kadrih.....................................................................................................43

17.8 Podatki o podizvajalcih in soglasje za neposredno plačilo...................................44

17.9 Ponudbeni predračun..........................................................................................45

17.10 Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za pravne osebe.......48

17.11 Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe........49

17.12 Bančna garancija za resnost ponudbe.............................................................50

17.13 Izjava o predložitvi bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi.....52

17.14 Bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi...................................54

17.15 Izjava o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti56

17.16 Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti............................56

17.17 Vzorec pogodbe...............................................................................................58

NAVODILA PONUDNIKOM

3

Page 4: NAROČNIK: · Web viewNaročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do 25. 10. 2013 do 16.00 ure. Naročnik se ne zavezuje, da bo odgovarjal na vprašanja,

1 Predmet in podatki o javnem naročilu

Na podlagi 25. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, s spremembami,

v nadaljevanju: ZJN-2), Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, Ljubljana (v nadaljevanju:

naročnik), vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo skladno s to

razpisno dokumentacijo.

Predmet javnega naročila je »DOBAVA IN NAMESTITEV OPREME POTREBNE ZA

HLAJENJE IN NAPAJANJE OBSTOJEČE RAČUNALNIŠKE GRUČE«. Obseg investicije,

ki je predmet tega razpisa, je razviden iz tehnične dokumentacije.

Javno naročilo ni razdeljeno na sklope.

Variantne ponudbe niso dopustne.

Rok za izvedbo del je 45 dni od dneva podpisa pogodbe.

Ogled prostorov, kjer se bo oprema nameščala bo v ponedeljek, 21. 10.2013. Ogled je za

ponudnike obvezen. Ponudnik mora ponudbi priložiti potrdilo o opravljenem ogledu, ki ga na

dan ogleda prejme s strani naročnika.

2 Oddaja ponudb in rok za oddajo ponudb

Ponudbe morajo do roka za oddajo ponudb prispeti na naslov naročnika:

KEMIJSKI INŠTITUT

Hajdrihova 19

1000 Ljubljana

Ponudbe se lahko oddajo tudi osebno v vložišču Kemijskega inštituta, na naslovu: Kemijski

inštitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan med 9.00 in 12.00 uro, do roka,

določenega za oddajo ponudb. Ponudbe morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti)

do vložišča prispeti do roka, določenega za oddajo ponudb, sicer bodo štele za prepozne

(prejemna teorija).

4

Page 5: NAROČNIK: · Web viewNaročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do 25. 10. 2013 do 16.00 ure. Naročnik se ne zavezuje, da bo odgovarjal na vprašanja,

Rok za oddajo ponudbe je do 31. 10. 2013 do 10.00 ure.

Javno odpiranje ponudb: 31. 10. 2013 ob 12.00 uri v prostorih naročnika, na Hajdrihovi 19,

1000 Ljubljana.

O javnem odpiranju ponudb bo naročnik sestavil zapisnik. Predstavniki ponudnikov morajo

imeti s seboj pooblastila za zastopanje na odpiranju.

3 Pridobitev razpisne dokumentacije in pojasnila razpisne

dokumentacije

Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila je brezplačno na voljo na Portalu javnih

naročil (www.enarocanje.si). Projekta strojnih in elektro inštalacij sta na voljo na Kemijskem

inštitutu. Kontaktna oseba Jasmina Štiftar, [email protected].

Ponudnik lahko dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo zahteva preko Portala

javnih naročil najkasneje do dne 24. 10. 2013 do 16.00 ure. Naročnik bo na vprašanja

odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do 25. 10. 2013 do 16.00 ure. Naročnik se

ne zavezuje, da bo odgovarjal na vprašanja, ki ne bodo zastavljena na zgornji način do

določenega roka.

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po

potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so

sestavni del razpisne dokumentacije.

Kontaktna oseba s strani naročnika:

Jasmina Štiftar, e-pošta: [email protected]; tel: 01 4760 200

4 Oblika, jezik in stroški ponudbe

5

Page 6: NAROČNIK: · Web viewNaročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do 25. 10. 2013 do 16.00 ure. Naročnik se ne zavezuje, da bo odgovarjal na vprašanja,

Ponudnik ponudbo odda v zapečateni ovojnici, pri čemer morajo biti listi ponudbe zvezani

tako, da jih ni mogoče neopazno razdružiti, odvezati ali dodati posameznih listov v ponudbo

(vsi listi ponudbene dokumentacije naj bodo prešiti z jamstvenikom ali vrvico, oba konca le-

tega pa na zadnji (hrbtni) strani ponudbe pritrjena s pečatom ali lepilnim trakom, pritrditev pa

zavarovana s štampiljko in podpisom osebe, ki sicer podpisuje ponudbo). V kolikor ponudba

ne bo zvezana na prej opisan način, lahko naročnik tako ponudbo zveže na javnem odpiranju

ponudb.

Posamezni deli ponudbe morajo biti med seboj obvezno ločeni s pregradnimi kartoni oziroma

označeni na kakšen drug pregleden način.

Na kuverto ponudbe ponudnik nalepi izpolnjen obrazec Ovojnica, ki je priloga te razpisne

dokumentacije. Na ovitku naj bosta navedena firma in sedež ponudnika.

Ponudnikovo obvestilo o spremembi ali umiku ponudbe mora biti pripravljeno, zaprto,

označeno in dostavljeno tako kot ponudba, namesto besede »PONUDBA« pa mora biti na

obrazcu Ovojnica označeno kot »SPREMEMBA« ali »UMIK«. Ponudniki lahko spremenijo

ali umaknejo ponudbe s pisnim obvestilom, ki mora v vložišče prispeti pred pretekom roka za

predložitev ponudb. V primeru umika bo ponudba neodprta vrnjena ponudniku.

Ponudbe se oddajo v slovenskem jeziku. Če ni drugače določeno, tuji ponudnik izkaže

izpolnjevanje pogojev s fotokopijami dokazil iz uradne evidence, ki izkazujejo zahtevano

pravnorelevantno stanje. V primeru, da pristojni organi tuje države ne izdajajo tovrstnih

dokazil, ponudnik predloži zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo kandidata oziroma

ponudnika. Izjava mora biti dana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali

pristojnim organom poklicnih in gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj

sedež. Tako dokazila pristojnih institucij kot tudi overjene izjave tujega ponudnika morajo biti

prevedene v slovenski jezik. Predložen mora biti prevod slovenskega sodnega tolmača.

Ponudniki lahko predložijo v tujem jeziku prospekte ali drugo tehnično dokumentacijo, ki jo

bo moral ponudnik, v kolikor bo naročnik to ocenil kot potrebno, uradno prevesti v slovenski

jezik, v določenem roku.

Ponudbena dokumentacija mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali

po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Kadar je zahtevano

dokazilo, ponudniku ni potrebno predložiti originala, pač pa zadostuje fotokopija dokazila.

6

Page 7: NAROČNIK: · Web viewNaročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do 25. 10. 2013 do 16.00 ure. Naročnik se ne zavezuje, da bo odgovarjal na vprašanja,

Naročnik pa lahko v postopku preverjanja ponudb od ponudnika kadarkoli zahteva, da mu

original predloži na vpogled. Vsi dokumenti, ki jih predloži ponudnik, morajo izkazovati

aktualno stanje, razen kjer je izrecno zahtevan dokument za določeno obdobje oziroma

dokument določene starosti. Naročnik lahko listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev ali

pooblastila za pridobitev listin, če izhajajo iz uradne evidence, zahteva naknadno (po

odpiranju in opravljenem pregledu ponudb). V tem primeru bo naročnik ponudnika pozval,

naj v določenem roku naročniku dostavi vse listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev. Če

pozvani ponudnik listin, pooblastil oziroma dokazil ne bo dostavil pravočasno ali če bo

dostavil listine, pooblastila oziroma dokazila v nasprotju z zahtevami naročnika, bo naročnik

njegovo ponudbo kot nepopolno zavrnil.

Označeni deli ponudbene dokumentacije morajo biti podpisani s strani zakonitega zastopnika

ponudnika ali druge osebe, pooblaščene za sklepanje pogodb predvidene vrste, vrednosti in

obsega.

Ponujeno blago oziroma storitev mora v celoti ustrezati zahtevam iz razpisne dokumentacije.

Če ponudnik ne ponudi vsega blaga oziroma storitev (prazna mesta v tehničnih specifikacijah

ali oznaka v tehničnih specifikacijah, ki kaže na to, da ponudnik določenega blaga oziroma

storitve ne ponuja) ali ponujeno blago oziroma storitev ne bo ustrezalo tehničnih zahtevam,

bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.

V kolikor bo naročnik sam ali na predlog gospodarskega subjekta ugotovil, da je ponudba

formalno nepopolna, bo ponudnika, skladno z 78. členom ZJN-2 in pravno prakso Državne

revizijske komisije, pozval na dopolnitev ponudbe. Dopolnitev ponudbe mora biti pisna. Če

ponudnik v roku, ki ga bo določil naročnik v pisnem pozivu k dopolnitvi, ponudbe ne bo

ustrezno dopolnil, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izločil in bo o tem izdal pisno

odločitev hkrati z odločitvijo o oddaji naročila.

Vsak ponudnik lahko predloži le eno ponudbo. Ponudnik, ki predloži več kot eno ponudbo,

diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa bodisi kot samostojni ponudnik ali kot partner v

skupni ponudbi. Takšne ponudbe bodo izločene kot nepopolne.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru ustavitve

postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila naročnik

ponudnikom ne bo povrnil nobenih stroškov, nastalih s pripravo ponudbe. Ponudniki so s tem

seznanjeni in se s tem s samo predložitvijo ponudbe izrecno strinjajo.

7

Page 8: NAROČNIK: · Web viewNaročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do 25. 10. 2013 do 16.00 ure. Naročnik se ne zavezuje, da bo odgovarjal na vprašanja,

5 Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj do 1. 1. 2014. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se

ponudba kot nepopolna izloči.

Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno

obdobje. Ponudnik lahko zavrne zahtevo, ne da bi s tem zapadlo zavarovanje resnosti

ponudbe, če je bilo dano.

6 Skupna ponudba

Dovoljena je skupna ponudba več pogodbenih partnerjev. V 13. poglavju Pogoji zaugotavljanje sposobnosti in dokazila je določeno, kateri pogoj mora v primeru skupne

ponudbe izpolnjevati vsak izmed partnerjev oziroma, kateri pogoj morajo izpolnjevati vsi

partnerji skupaj.

V primeru skupne ponudbe je potrebno v ponudbi predložiti pogodbo o skupnem nastopu. Iz

pogodbe o skupnem nastopu mora biti razvidno sledeče:

imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,

pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe,

izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in

razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije,

določbe glede načina plačila preko nosilca posla,

navedba, da odgovarjajo naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del vsi partnerji

solidarno in vsak posebej v celoti.

Ponudbo podpisuje nosilec posla, ki je tudi podpisnik pogodbe in glavni kontakt z

naročnikom. Nosilec posla prevzame nasproti naročniku poroštvo za delo ostalih partnerjev

in/ali podizvajalcev po pravilih Obligacijskega zakonika. Naročnik uveljavlja zahtevo po

odpravi morebitnih napak zoper nosilca posla.

Če ponudnik oziroma z njim povezane družbe predložijo več ponudb, bodo vse ponudbe

takšnega ponudnika oziroma povezanih družb izločene iz postopka oddaje javnega naročila.

Prav tako bodo iz postopka oddaje javnega naročila izločene vse ponudbe, pri katerih isti

8

Page 9: NAROČNIK: · Web viewNaročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do 25. 10. 2013 do 16.00 ure. Naročnik se ne zavezuje, da bo odgovarjal na vprašanja,

ponudnik oziroma povezane družbe nastopajo enkrat kot samostojni ponudnik, drugič pa kot

eden od ponudnikov v skupni ponudbi ali če ponudnik oziroma z njim povezane družbe

nastopajo v več skupnih ponudbah. Če ponudnik oziroma z njim povezane družbe odda

samostojno ponudbo ali če ponudnik oziroma z njim povezane družbe nastopa v skupni

ponudbi, takšen ponudnik oziroma z njim povezane družbe ne sme nastopati v drugih

ponudbah kot podizvajalec, ne glede na to, kakšno vrednost del bi takšen ponudnik opravil

kot podizvajalec v drugi ponudbi.

7 Ponudba s podizvajalci

Ponudnik, ki namerava pri izvedbi naročila nastopati s podizvajalci, mora v obrazec Seznam podizvajalcev vnesti vse zahtevane podatke o podizvajalcih, ki so obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila. V kolikor ponudnik ne bo nastopil s podizvajalci, izpolni obrazec

. Prijavljeni podizvajalci morajo izpolniti obrazec Podatki o podizvajalcih in soglasje za

neposredno plačilo in izpolnjevati pogoje, ki so v poglavju 13. določeni za podizvajalce, kar

izkažejo s podpisom obrazca Podatki o podizvajalcih in soglasje za neposredno plačilo.

V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci, mora ponudnik v pogodbi o izvedbi javnega

naročila pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje

podizvajalcem, podizvajalec pa mora predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik

namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega podizvajalca. Roki

plačil glavnemu izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.

Obvezne sestavine pogodbe o izvedbi javnega naročila so:

vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel, in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec,

podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in

transakcijski račun),

predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del.

O nastopu s podizvajalecem mora imeti ponudnik sklenjeno podizvajalsko pogodbo, iz katere

bo nedvoumno razvidno naslednje:

deli javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema posamezni

podizvajalec,

deli javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema glavni ponudnik,

9

Page 10: NAROČNIK: · Web viewNaročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do 25. 10. 2013 do 16.00 ure. Naročnik se ne zavezuje, da bo odgovarjal na vprašanja,

izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni z določili razpisne dokumentacije in da z njimi v

celoti soglašajo,

izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije,

izjava ponudnika, da bo pred zamenjavo podizvajalca pridobil pisno soglasje naročnika,

da pogodbeni stranki soglašata z ostalimi določili 71. člena ZJN-2.

Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu z 71. členom ZJN-2 obvezna.

Ponudnik, ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, mora imeti ob

sklenitvi pogodbe z naročnikom ali v času njenega izvajanja, sklenjene veljavne pogodbe s

podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati fotokopijo pogodbe, ki jo je sklenil z

glavnim izvajalcem v roku 5 dni od sklenitve pogodbe.

Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede

na število podizvajalcev, ki jih navede v svoji ponudbi.

Izpolnjevanje pogojev iz 13. poglavja teh navodil s podizvajalci ni dovoljeno, razen če je

izrecno drugače navedeno ali zahtevano pri posameznem pogoju.

V kolikor bo izbrani ponudnik po oddaji javnega naročila zamenjal podizvajalce, mora pred

menjavo pridobiti pisno soglasje naročnika, pri čemer morajo podizvajalci izpolnjevati pogoje

določene v razpisni dokumentaciji.

8 Poslovna skrivnost in varovanje zaupnih podatkov

Ponudnik lahko kot zaupne označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso

vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, in poslovne podatke, ki so s

predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni. Naročnik bo obravnaval kot zaupne

tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imeli v desnem zgornjem kotu napis

»ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«. Če naj bo zaupen samo določen podatek v

obrazcu ali dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem

robu pa oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«.

Kot zaupne podatke ali poslovno skrivnost ni mogoče označiti podatkov, ki so predmet

vrednotenja ocenjevanja ponudb (količina iz specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne

10

Page 11: NAROČNIK: · Web viewNaročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do 25. 10. 2013 do 16.00 ure. Naročnik se ne zavezuje, da bo odgovarjal na vprašanja,

postavke in skupna vrednost iz ponudbe) oziroma na podlagi predpisov in prakse Državne

revizijske komisije ne sodijo pod zaupne ali ne morejo predstavljati poslovne skrivnosti. Če

bodo kot zaupno ali kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo v prejšnjem

odstavku navedenim pogojem, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti umakne.

Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne prekliče zaupnosti, lahko naročnik oznako

»ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« umakne sam.

Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma v izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za

zaupne podatke, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi.

9 Posredovanje podatkov naročniku

Izbrani ponudnik mora na naročnikov poziv v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju

javnega naročila v 8 dneh od prejema poziva posredovati podatke o:

svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke

o lastniških deležih navedenih oseb;

gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe,

šteje, da so z njim povezane družbe.

10 Sklenitev pogodbe

Pogodba bo sklenjena s podpisom obeh pogodbenih strank.

Pogodba bo sklenjena pod odložnim pogojem predložitve bančne garancije za dobro izvedbo

del in morebitnimi drugimi pogoji, kot izhajajo iz vzorca pogodbe.

Če se ponudnik v petih (5) dneh po pozivu k podpisu pogodbe le-te ne bo podpisal, lahko

naročnik šteje, da je odstopil od ponudbe. V tem primeru bo naročnik unovčil celotno

finančno zavarovanje za resnost ponudbe, ki mu ga je predložil ponudnik, ki je odstopil od

ponudbe, prav tako pa lahko naročnik od takšnega ponudnika zahteva povračilo vse

morebitno dodatno nastale škode zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika. Naročnik si

pridržuje tudi pravico sodno iztožiti podpis pogodbe, če bi bilo to naročniku v interesu.

11

Page 12: NAROČNIK: · Web viewNaročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do 25. 10. 2013 do 16.00 ure. Naročnik se ne zavezuje, da bo odgovarjal na vprašanja,

11 Merilo in ponudbena cena

Naročnik bo najugodnejšega ponudnika izbral na podlagi merila ekonomsko najugodnejša

ponudba.

Ponudba mora zajemati zahtevano blago v celoti in mora izpolnjevati vse pogoje iz te

razpisne dokumentacije. Ponudnik mora izpolniti vse postavke v obrazcu Ponudbeni

predračun.

Končna ponudbena cena z DDV mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena in

mora vključevati vse stroške (zavarovanj, dostave,...), davke in morebitne popuste tako, da

naročnika ne bremenijo kakršnikoli stroški, povezani s predmetom javnega naročila. V

kolikor ponudnik ponuja popust, ga mora vključiti v končno ponudbeno vrednost (popust

velja za vse cene na enoto).

Cene iz ponudbenega predračuna so za čas trajanja pogodbe fiksne.

Ponudnik mora v vse postavke obrazca Ponudbeni predračun vpisati cene.

Ponujeno blago in storitev mora v celoti ustrezati zahtevam iz razpisne dokumentacije. Če

ponudnik ne ponudi vsega blaga oz. vseh storitev (prazna mesta v tehničnih specifikacijah

ali oznaka v tehničnih specifikacijah, ki kaže na to, da ponudnik določenega blaga ne

ponuja) ali ponujeno blago in storitve ne ustrezajo tehničnih zahtevam, bo naročnik tako

ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.

Izvršena dela bo naročnik izvajalcu plačal po opravljeni primopredaji. Kadar je kot

najugodnejša izbrana skupna ponudba skupine izvajalcev, bodo plačila izvedena na

transakcijski račun partnerja, ki je naročnik bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih

obveznosti.

V primerih, ko izvajalec dela izvaja s podizvajalci, mora računu obvezno priložiti potrjene

račune podizvajalcev. V primeru izvajanja javnega naročila s podizvajalci so obvezne

priloge računu glavnega izvajalca računi, ki jih je glavni izvajalec predhodno potrdil

podizvajalcem.

11.1 Merila za izbor

Ponudbe, ki izpolnjujejo vse zahtevane pogoje bodo ocenjene v skladu z naslednjimi merili:

12

Page 13: NAROČNIK: · Web viewNaročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do 25. 10. 2013 do 16.00 ure. Naročnik se ne zavezuje, da bo odgovarjal na vprašanja,

A) CENA ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA

Na podlagi navedenega merila lahko ponudba prejme največ 70 točk. Število točk, ki jih ponudba ocenjevanega ponudnika prejme za to merilo, bo naročnik izračunal po naslednji formuli:

C1=C s min 1

C spon1×70

C1 – število točk, ki jih prejme ponudba ocenjevanega ponudnika za merilo cena za izvedbo javnega naročila

Csmin1 – najnižja cena (brez DDV) za izvedbo javnega naročila z vsemi ostalimi stroški (npr. carina, …), navedena v OBRAZCU PONUDBA.

Cspon1 – cena za izvedbo javnega naročila (brez DDV) iz ocenjevane ponudbe z vsemi ostalimi stroški (npr. carina, …), navedena v OBRAZCU PONUDBA.

B) PRILAGODLJIVOST GLEDE NAČINA PRETOKA HLADILNEGA MEDIJA

Na podlagi omenjenega merila lahko ponudba prejme dodatnih 10 točk. Ponudniki prejmejo dodatnih deset (10) točk, če za prostor RC ponudijo VHN enote, ki zagotavljajo možnost kasnejšega spreminjanja delovanja ventilov med dvo- ali tripotnim načinom pretoka hladilnega medija v VHN enoti med obratovanjem naprave v roku največ 1 ure. Ponudniki to navedejo v OBRAZCU PONUDBA.

C) PRILAGODLJIVOST DOVODA HLADILNEGA MEDIJA

Na podlagi navedenega merila lahko ponudba prejme dodatnih 10 točk. Ponudniki bodo prejeli dodatnih 10 točk, če za prostor RC ponudijo VHN enote, ki zagotavljajo možnost dovoda hladilnega medija iz spodnje in zgornje strani.

D) KABELSKE POTI NA STREHI OMAR IN VHN ENOT

Na podlagi tega merila lahko ponudba prejme dodatnih 10 točk. Ponudniki bodo prejeli dodatnih 10 točk, če za prostor RC ponudijo VHN enote in omare, ki imajo prilagodljivo izvedba dveh prekatov kabelskih poti na strehi, za namestitev šibkotočnih in jakotočnih kablov (tovarniška izvedba - isti proizvajalec za omare in VHN enote) s posebnimi

13

Page 14: NAROČNIK: · Web viewNaročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do 25. 10. 2013 do 16.00 ure. Naročnik se ne zavezuje, da bo odgovarjal na vprašanja,

pregradami nameščenimi na streho omar z možnostjo kasnejšega spreminjanja širine posameznega prekata. Izvedba prekatov mora omogočati prehod kablov iz enega prekata v drugega v višini poteka kablov (skozi prekat).

EKONOMSKO NAJUGODNEJŠA PONUDBA

Ponudba lahko prejme največ 100 točk. Ekonomsko najugodnejša ponudba je ponudba, ki prejme največ točk na podlagi meril A), B), C) in D).

Naročnik bo za najugodnejšo ponudbo izbral tisto ponudbo, ki bo prejela najvišje število točk po navedenih merilih. Komisija za izvedbo javnega naročila bo razvrstila pravočasne ponudbe na osnovi meril in preverila, ali je ponudba, ki je bila ocenjena kot najugodnejša, popolna. V primeru istega števila točk po navedenih merilih bo imela prednost popolna ponudba z nižjo ceno.

12 Finančna zavarovanja

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti naročniku predložiti bančne

garancije, kot izhajajo iz vzorcev v razpisni dokumentaciji, oziroma na dokumentih, ki se po

vsebini ne smejo razlikovati od vzorcev finančnih zavarovanj iz razpisne dokumentacije.

Ponudnik lahko kot finančno zavarovanje predloži tudi ustrezno zavarovanje pri

zavarovalnicah, ki pa se po vsebini ne sme bistveno razlikovati od vzorca bančne garancije iz

razpisne dokumentacije.

Pri ponudbi s podizvajalci garancijo predloži glavni ponudnik, pri skupni ponudbi pa nosilec

posla.

12.1 Finančno zavarovanje za resnost ponudbe

Ponudnik v svoji ponudbi predloži originalno bančno garancijo za resnost ponudbe v višini

3.000,00 EUR, ki mora biti izstavljena v skladu z vzorcem bančne garancije v obrazcu

Bančna garancija za resnost ponudbe. Garancija mora biti veljavna najmanj do 1. 1. 2014 z

možnostjo podaljšanja na zahtevo naročnika.

Garancijo za resnost ponudbe naročnik unovči, če ponudnik:

14

Page 15: NAROČNIK: · Web viewNaročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do 25. 10. 2013 do 16.00 ure. Naročnik se ne zavezuje, da bo odgovarjal na vprašanja,

po roku za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne;

zavrne sklenitev pogodbe.

Neunovčena garancija za resnost ponudbe se po zaključku postopka oddaje javnega naročila

vrne ponudniku.

12.2 Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik mora najpozneje v roku osmih (8) dni po sklenitvi pogodbe kot pogoj za

veljavnost pogodbe izročiti naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih

obveznosti v višini 10% od vrednosti pogodbe EUR.

Ponudnik mora v ponudbeni dokumentaciji na obrazcu Izjava o predložitvi bančne garancije

za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložiti lastno izjavo (Priloga), da bo v 8 (osmih)

dneh po sklenitvi pogodbe naročniku izročil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih

obveznosti in podpiše ter ožigosa obrazec

Priloga - Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Garancija mora biti veljavna še najmanj 75 dni od dneva sklenitve pogodbe, z možnostjo

podaljšanja na zahtevo naročnika.

Ponudnik lahko kot finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predloži

tudi ustrezno zavarovanje pri zavarovalnicah, katero pa po vsebini ne sme bistveno odstopati

od vzorca bančne garancije v obrazcu

Priloga 27 -Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

12.3 Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi

Naročnik bo o uspešni dobavi blaga izdal primopredajni zapisnik. Izbrani ponudnik mora ob

primopredaji naročniku izročiti bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini

5% od vrednosti pogodbe. Kot pogodbena vrednost se šteje celotna pogodbena vrednost,

vključno z DDV. Brez predložene garancije primopredaja ni opravljena.

15

Page 16: NAROČNIK: · Web viewNaročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do 25. 10. 2013 do 16.00 ure. Naročnik se ne zavezuje, da bo odgovarjal na vprašanja,

Ponudnik lahko kot garancijo za odpravo napak v garancijskem roku predloži tudi ustrezno

zavarovanje pri zavarovalnicah, katero pa po vsebini ne sme bistveno odstopati od vzorca

bančne garancije iz razpisne dokumentacije; obrazec Bančna garancija za odpravo napak vgarancijski dobi

Izvajalec za dobavljeno napravo in sestavne dele nudi najmanj 36-mesečno garancijo.

Garancija začne teči po opravljeni primopredaji objekta. O primopredaji se bo opravil

zapisnik, ki ga podpišeta obe stranki.

Ponudnik mora v garancijskem roku zagotavljati dežurno službo, ki zagotavlja odzivni čas

servisa 24 ur (od ponedeljka do petka) oz. 72 ur med vikendom in prazniki od časa prejema

obvestila, pod kar naročnik razume, da ga prodajalec (ponudnik) kontaktira in mu javi

pričetek odpravljanja napake (okvare). Vsi transportni in drugi stroški v zvezi s popravilom v

času garancijskega roka bremenijo prodajalca.

Ponudnik mora v ponudbeni dokumentaciji predložiti podpisano in ožigosano Izjavo o

predložitvi bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi, da bo ob primopredaji

(pred podpisom primopredajnega zapisnika) naročniku izročil bančno garancijo za odpravo

napak v garancijski dobi iz vzorca v obrazcu in podpiše in ožigosa vzorec Bančna garancijaza odpravo napak v garancijski dobi

13 Pogoji za ugotavljanje sposobnosti in dokazila

Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom, ki izpolnjujejo spodaj navedene pogoje.

13.1 Registracija dejavnosti

Ponudnik mora imeti registrirano dejavnost, ki je predmet javnega naročila.

Dokazilo: Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca »Prijava«

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

16

Page 17: NAROČNIK: · Web viewNaročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do 25. 10. 2013 do 16.00 ure. Naročnik se ne zavezuje, da bo odgovarjal na vprašanja,

13.2 Izpolnjevanje kadrovske in poklicno-tehnične sposobnosti ponudnika

Ponudnik mora v prilogi navesti strokovno usposobljenega odgovornega vodja del, ki bo vodil

izvedbo pogodbenih del, pri čemer mora biti navedeni v pogodbenem razmerju s ponudnikom

in mora imeti opravljen strokovni izpit za vodenje del pri gradnjah s področja strojnih ali

elektro inštalacij pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS)

Ponudnik mora v prilogi navesti strokovno usposobljen kader za načrtovanje podatkovnih

centrov (vsaj en kader, ki je v pogodbenem razmerju s ponudnikom in mora imeti certifikat

oz. potrdilo proizvajalca opreme ponujenih VHN enot, ki dokazuje usposobljenost za

načrtovanje računskih centrov).

Ponudnik mora v prilogi navesti strokovno usposobljen kader za namestitev in zagon

ponujenih VHN enot (vsaj en kader, ki je v pogodbenem razmerju s ponudnikom in mora

imeti certifikat proizvajalca opreme ponujenih VHN enot, ki dokazuje usposobljenost za

izvedbo storitev na VHN enotah).

Ponudnik mora priložiti kopije certifikatov oz. potrdil proizvajalca in/ali pogodb, ki

dokazujejo doseganje najvišjega možnega statusa pri proizvajalcu za področje dobav,

namestitve in implementacije naprav VHN, ki so predmet ponudbe.

13.3 Predhodna nekaznovanost

Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil

pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj določenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2.

Dokazilo: Ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki za izpolnjevanje pogoja predložijo

potrdilo iz kazenske evidence. V kolikor ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki ne

predložijo potrdila iz kazenske evidence, morajo za izpolnjevanje pogoja predložiti izpolnjen

in podpisan obrazec Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za pravne osebe

in obrazec Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe za vsakega

zakonitega zastopnika.

17

Page 18: NAROČNIK: · Web viewNaročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do 25. 10. 2013 do 16.00 ure. Naročnik se ne zavezuje, da bo odgovarjal na vprašanja,

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev in tudi vsi zakoniti

zastopniki partnerjev.

13.4 Neuvrščenost v evidenco z negativnimi referencami

Ponudnik na dan roka za oddajo ponudb ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi

referencami iz 77.a člena ZJN-2 oziroma 81.a člena ZJNVETPS.

Dokazilo: Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca »Prijava«

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

13.5 Poravnane zapadle obveznosti do podizvajalcev

Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih

javnega naročanja.

Dokazilo: Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca »Prijava«.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

13.6 Ponudnik ni v insolvenčnem postopku oziroma postopku likvidacije

Ponudnik:

ni v postopku prisilne poravnave oziroma zoper ponudnika ni bil podan predlog za začetek

postopka prisilne poravnave, o katerem sodišče še ni odločilo,

ni v stečajnem postopku oziroma zoper ponudnika ni bil podan predlog za začetek

stečajnega postopka, o katerem sodišče še ni odločilo,

ni v postopku prisilnega prenehanja oziroma zoper ponudnika ni bil podan predlog za

začetek postopka prisilnega prenehanja, o katerem sodišče še ni odločilo oziroma z

njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ali je ponudnik opustil poslovno

dejavnost oziroma je v katerem koli podobnem položaju.

Dokazilo: Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom izjave v obrazcu »Prijava«.

18

Page 19: NAROČNIK: · Web viewNaročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do 25. 10. 2013 do 16.00 ure. Naročnik se ne zavezuje, da bo odgovarjal na vprašanja,

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev, v primeru nastopa s

podizvajalci pa tudi podizvajalec.

Podizvajalec potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom izjave v obrazcu »Podatki o

podizvajalcih in soglasje za neposredno plačilo«.

13.7 Nekaznovanost v zvezi s poklicnim ravnanjem

Ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z

njegovim poklicnim ravnanjem.

Dokazilo: Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom izjave v obrazcu »Prijava«.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

13.8 Nestoritev velike strokovne napake ali hujše kršitve poklicnih pravil

Ponudnik v svojem dosedanjem poslovanju ni storil velike strokovne napake ali hujše kršitve

poklicnih pravil. Veliko strokovno napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil predstavljajo

strokovne in poklicne napake pri izvedbi del primerljive predmetu javnega naročila, ki kažejo

na resno neprofesionalno obnašanje ponudnika (nekvalitetna izvedba del, zamude pri dobavi

(kljub podaljšanju roka za dokončanje del), dobava neustreznega blaga oziroma drugega

blaga, kot je navedeno v ponudbi, kršitev predpisov področne zakonodaje in poklicnih pravil

ter podobno).

Naročnik bo veliko strokovno napako ali hujše kršitve poklicnih pravil ugotavljal na podlagi

pisnih dokazil (unovčena jamstva, pravnomočne sodne odločbe, ki kažejo na neprofesionalno

in nestrokovno izvajanje del ter namerno kršitev določil predhodnih pogodb v zadnjih petih

letih pred rokom oddaje ponudbe, zapisnikov o nekvalitetni izvedbi del podpisanih s strani

pogodbenih strank, izrečene sankcije z dokončnimi akti izdanih s strani pristojnih organov,

zaradi kršitve poklicnih pravil in področne zakonodaje).

Dokazilo: Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom izjave v obrazcu »Prijava« .

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

19

Page 20: NAROČNIK: · Web viewNaročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do 25. 10. 2013 do 16.00 ure. Naročnik se ne zavezuje, da bo odgovarjal na vprašanja,

13.9 Podajanje neresničnih podatkov

Ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami od 41. do 49. člena ZJN-2,

v tem ali predhodnih postopkih ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni

zagotovil.

Dokazilo: Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom izjave v obrazcu »Prijava«.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

13.10 Plačane zapadle davčne obveznosti in plačani zapadli zneski

prispevkov za socialno varnost

Ponudnik na dan, ko odda ponudbo nima, v skladu predpisi države, v kateri ima sedež, ali s

predpisi države naročnika, zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za

socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več.

Dokazilo: Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom izjave v obrazcu »Prijava«.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. V primeru, da

ponudnik nastopa s podizvajalcem, mora pogoj izpolnjevati tudi podizvajalec.

Podizvajalec potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom izjave v obrazcu Podatki o

podizvajalcih in soglasje za neposredno plačilo.

13.11 Neobstoj dospelih neporavnanih obveznosti

Ponudnik/podizvajalec v zadnjih 6 mesecih od izdaje potrdila ni imel dospelih neporavnanih

obveznosti.

Dokazilo: Ponudnik/podizvajalec predloži ustrezen BON obrazec (npr. BON-1, sBON-2), ki

ni starejši od 15 dni od roka za oddajo ponudb, in iz katerega je razvidno stanje blokad vseh

poslovnih računov v zadnjih 6 mesecih.

20

Page 21: NAROČNIK: · Web viewNaročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do 25. 10. 2013 do 16.00 ure. Naročnik se ne zavezuje, da bo odgovarjal na vprašanja,

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

13.12 Bonitetna ocena izvajalca

Izvajalec/podizvajalec mora imeti bonitetno oceno vsaj SB 6.

(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev; kadar namerava

ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoj izpolniti tudi podizvajalec)

Dokazilo: Ponudnik/podizvajalec predloži ustrezen BON obrazec (npr. eS.BON), ki ni

starejši od 15 dni od roka za oddajo ponudb in iz katerega je razvidna bonitetna ocena

ponudnika/ podizvajalca.

13.13 Skladnost blaga s tehničnimi zahtevami

Ponujeno blago je v celoti skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

Dokazilo: Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom izjave v obrazcu »Prijava«

13.14 Rok za izvedbo del

Ponudnik bo blago dobavil in izvedel dogovorjena dela v roku 45 dni mesecev po podpisu

pogodbe. Dela so izvedena, ko je uspešno opravljena primopredaja.

Dokazilo: Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom izjave v obrazcu »Prijava«.

13.15 Zavarovanje odgovornosti za dejavnost

Ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, skladno s 33. členom ZGO-1.

(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).

Dokazilo: Fotokopija veljavne zavarovalne police za predmet javnega naročila.

21

Page 22: NAROČNIK: · Web viewNaročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do 25. 10. 2013 do 16.00 ure. Naročnik se ne zavezuje, da bo odgovarjal na vprašanja,

13.16 Reference

Naročnik bo priznal usposobljenost ponudniku, ki bo izkazal, da je izvedel vsaj 3 dobave

istovrstnega blaga, v vrednosti vsaj 50.000 €. Kot istovrstna oprema se šteje dobava podobne

raziskovalne opreme. Kot referenčna leta štejejo leta 2010, 2011, 2012 in 2013. Upoštevala se

bodo zgolj zaključene dobave po pogodbi.

Dokazilo: Ponudnik predloži s strani referenčnega naročnika potrjen(e) obrazec

V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo vsi partnerji skupaj.

14 Tehnične specifikacije

Predmet javnega naročila je Dobava in namestitev opreme potrebne za hlajenje in napajanje

obstoječe računalniške gruče.

Rok izvedbe del, ki so predmet tega javnega naročila, je 45 dni od podpisa pogodbe.

Kemijski inštitut namerava urediti prostor za izvajanje intenzivnega računanja (RC), za

katerega je potrebno zagotoviti ustrezne okoljske parametre s centralnim spremljanjem,

obveščanjem, alarmiranjem in shranjevanjem. Prostor namenjen RC se nahaja v kleti stavbe

na Hajdrihovi 19 v Ljubljani. V prostoru je predvidena namestitev računalniških omar

standardne velikosti (CR) z disipacijo največ 20 kW pri polni obremenitvi vrstičnih hladilnih

naprav (VHN, angleško: In-line enote, In-row enote in podobno) širine 30 cm in višine, ki bo

zagotavljala enakomerno hlajenje po vsej višini CR omar.

Prostor RC je velikosti 11,52x5,15m. V prostoru je že nameščen dvignjen pod višine 35cm.

Priprava hladilne vode s kapaciteto hladilne moči 175kW je že izvedena. Hladilni medij je

hladna voda v režimu 10/15C. Pravtako je že izveden glavni cevovod do samega prostora. Do

prostora sta pravtako pripeljana dva jakotočna dovoda. Potrebno je zgraditi ustrezno

infrastrukturo znotraj prostora. Ključna je modularnost.

Naročnik ima izdelan končni načrt razporeditve opreme, ki ga prostor omogoča, na podlagi

katerega se že sedaj pripravijo ustrezne strojne in električne inštalacije, ki bodo omogočile

22

Page 23: NAROČNIK: · Web viewNaročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do 25. 10. 2013 do 16.00 ure. Naročnik se ne zavezuje, da bo odgovarjal na vprašanja,

kasnejšo enostavno dogradnjo podatkovnega centra. Ponudniki lahko tloris dobijo pri

naročniku.

Prilogi:

1. Načrt elektro inštalacij št. 061313/2-E, julij 2013

2. Načrt strojnih inštalacij št. 061313/2-S, junij 2013.

Načrta je mogoče pridobiti na Kemijskem inštitutu, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana.

Kontaktna oseba: Jasmina Štiftar, tel. št. 01 47 60 347, [email protected].

V 1. fazi ureditve RC, ki je predmet tega razpisa, je predvidena umestitev treh (3)

računalniških omar standardne velikosti (CR) in dveh (2) VHN enot.

Predvidena moč računalniške opreme v 1. fazi nabave je 45 kW. Za prostor se zahteva

dobava, namestitev in implementacija 2 (dveh) vrstičnih hladilnih enot (VHN) širine do 30

cm, ki kot hladilni medij uporabljata hladilno vodo. Oprema v RC mora omogočati

postavitev in razpored CR in VHN enot z upoštevanjem standardnih odmikov od sten in/ali

drugih komponent zaradi posegov v opremo/komponente. Ponudniki lahko tloris dobijo pri

naročniku.

A. HLADILNI SISTEM

VHN enote morajo delovati samostojno, maksimalna širina enote je 300mm. Višina VHN

enot mora ustrezati višinam CR omar zaradi zagotavljanja enakomernega hlajenja opreme po

celi višini omar (ne glede na lokacijo opreme znotraj omar). Potrebno je dobaviti, namestiti in

implementirati 2 VHN enoti. Zahtevana je regulacija hlajenja, ki upošteva meritve

temperature zraka v hladni coni na vstopu v strežniške omare, v topli coni in na izstopu iz

VHN enot. Potrebno je izvesti zaprto toplo cono.

A.1 Dobava, namestitev in implementacija okoljskega nadzornega sistema:

23

Page 24: NAROČNIK: · Web viewNaročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do 25. 10. 2013 do 16.00 ure. Naročnik se ne zavezuje, da bo odgovarjal na vprašanja,

Za spremljanje okoljskih parametrov in delovanja hlajenja računalniškega prostora je

predviden nadzorni sistem, ki bo spremljal, arhiviral okoljske podatke računalniškega

prostora, ter po potrebi alarmiral preko SNMP sporočil in elektronske pošte. Omogočiti mora:

Zap.

Št.Opis

1. Monitoring temperature in izliva vode

2. Spremljanje temperature na vhodu hladnega zraka v CR omaro

3. Spremljanje izliva vode linijsko ali vsaj v treh točkah pod omarami,

4. Komunikacija z nadzornim sistemom mora biti možna preko HTTP protokola in

SNMP sporočil, kot tudi preko elektronske pošte

5. Zagotovljeno on-line spremljanje stanja parametrov preko WEB vmesnika

6. Nadzorni sistem mora omogočati vnos mejnih vrednosti in samodejno

alarmiranje v primeru prekoračitve nastavljenih vrednosti

7. Nadzorni sistem mora biti povezan ali integriran v sistem hlajenja

računalniškega prostora

A.2 Sistem hlajenja podatkovnega centra

Potrebno je dobaviti, namestiti in implementirati 2 VHN enoti. Dobava vsake VHN enote in

celotnega sistema hlajenja mora zadoščati najmanj naslednjim pogojem:

Zap.št. Opis

1. Maksimalna hladilna moč vsake VHN enote mora biti vsaj 30kW.

Dejanska hladilna moč vsake VHN enote pri povratni temperaturi zraka 37°C

24

Page 25: NAROČNIK: · Web viewNaročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do 25. 10. 2013 do 16.00 ure. Naročnik se ne zavezuje, da bo odgovarjal na vprašanja,

(temperatura v topli coni), temperaturi hladilne vode 10°C ter deltaT 5°C in

pretoku zraka skozi VHN enoto vsaj 4500m3/h, mora biti najmanj 22,5kW

(skupaj dve VHN enoti 45kW).

2. Pri pogojih iz prejšnje točke mora vsaka VHN enota zagotavljati pretok

ohlajenega zraka vsaj 4500 m3/h

3. Dvojno (A in B) napajanje VHN enote. Maksimalna električna moč enote je

lahko največ 1,5kW. Priklop napajanja z zgornje strani VHN enote.

4.. Širina VHN enote do 300mm, višina VHN enote 2000mm ±50mm, vendar

mora biti enaka višini ponujenih CR omar.

5. Globina VHN enote mora biti enaka ali večja globini CR omar, to je 1200mm.

Zadnja stranica VHN enote mora biti poravnana z zadnjimi vrati CR omar (na

strani tople cone).

6. Po celi višini VHN enote morajo biti nameščeni brezstopenjsko frekvenčno

krmiljeni ventilatorji

7. VHN enota mora zagotavljati možnost izbire delovanja ventilov med dvo- ali

tripotnim načinom pretoka hladilnega medija.

8. Možnost prehoda iz enega režima v drugi med obratovanjem naprave v roku

največ 1 ure – NI OBVEZNA ZAHTEVA – SE DODATNO TOČKUJE

9. Posoda za kondenzat s črpalko za odvod kondenzata

10. Krmiljenje črpalke za kondenzat z alarmiranjem izpada

11. Možnost menjave ventilatorjev v VHN enoti med delovanjem (hot-swap)

25

Page 26: NAROČNIK: · Web viewNaročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do 25. 10. 2013 do 16.00 ure. Naročnik se ne zavezuje, da bo odgovarjal na vprašanja,

12. Pralni filtri

13. Mikroprocesorki krmilnik

14. Mrežna kartica za povezavo na omrežje ethernet LAN vgrajena v VHN enoti

15. Podpora za IP SNMP protokol

16. Lokalna upravljavska konzola z gesli za dostop, ki omogoča izvedbo vseh

nastavitev naprave in preveritev stanj

17. Vgrajen WEB vmesnik

18. Sporočanje alarmov na lokalni konzoli in preko elektronske pošte ter SNMP

19. Meritev temperature vstopnega in izstopnega zraka v/iz VHN enote

Meritev temperature vstopa in izstopa hladilnega medija v/iz VHN enote

Meritev pretoka hladilne vode skozi VHN enoto

20. Meritev in prikaz trenutne hladilne moči v kW

21. Lokalni logi alarmov in opozoril

22. Prikaz vseh meritev in parametrov na lokalni konzoli

26

Page 27: NAROČNIK: · Web viewNaročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do 25. 10. 2013 do 16.00 ure. Naročnik se ne zavezuje, da bo odgovarjal na vprašanja,

23. Dovod hladilnega medija iz spodnje strani VHN enote

24. Možnost dovoda hladilnega medija tudi iz zgornje strani VHN enote

(tovarniško, brez predelave enote).

NI OBVEZNA ZAHTEVA – SE DODATNO TOČKUJE

25. Integrirana možnost v VHN enotah za povezovanje v skupine z namenom

doseganja redundance v delovanju in na način, da si VHN enote med seboj

pomagajo pri doseganju parametrov hlajenja, enotno nastavljenih za celotno

skupino večih VHN enot, brez potrebe po dodatnem (zunanjem) nadzornem

sistemu.

26. Prilagodljiva izvedba dveh prekatov kabelskih poti na strehi VHN enote, za

namestitev šibkotočnih in jakotočnih kablov (tovarniška izvedba - isti

proizvajalec kot ponujene VHN enote) s posebnimi pregradami nameščenimi

na streho VHN enote z možnostjo kasnejšega spreminjanja širine posameznega

prekata. Izvedba prekatov mora omogočati prehod kablov iz enega prekata v

drugega v višini poteka kablov (skozi prekat).

NI OBVEZNA ZAHTEVA – SE DODATNO TOČKUJE.

27. Priklop in zagon VHN enot s strani pooblaščenega izvajalca. Za priklop cevi

hladilnega medija je potrebno izvesti ustrezne izreze v obstoječem dvignjenem

podu.

28. Izvedba napajanja z dvema kabloma iz ERO (A+B). Priklop na strehi VHN

enote preko IEC309 konektorja.

29. Zaradi nadaljnje širitve RC in omejitve prostora mora pri istemu proizvajalcu,

27

Page 28: NAROČNIK: · Web viewNaročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do 25. 10. 2013 do 16.00 ure. Naročnik se ne zavezuje, da bo odgovarjal na vprašanja,

kot je ponujena VHN enota biti na voljo popolnoma enak tip VHN enote, ki se

razlikuje zgolj po globini in sicer tako, da globina ni manjša kot 100cm, in da

bo možno pri postavitvi druge vrste ob upoštevanju širine prostora 515cm

zagotoviti svetlo širino obeh toplih con vsaj 80cm in svetlo širino hladne cone

med vrstama vsaj 120cm.

30. Ponudnik mora k ponudbi priložiti simulacijo delovanja sistema hlajenja, ki

dokazuje doseganje zahtevane hladilne moči (vsaj 22,5kW) in pretoka zraka

(vsaj 4500m3/h), glede na definirane vhodne parametre v točki 1 te tabele.

31. Garancija 36 mesecev

B Strežniške omare (CR)

Potrebno je dobaviti, namestiti in implementirati 3 CR omare.

Dobava vsake CR omare in celotnega sistema omar mora zadoščati najmanj naslednjim

pogojem:

Zap.št. Opis

1. Standardne višine (42U ali več), vendar mora biti enake višine kot VHN enota

2. Globina 1200 mm

3. Širina 600 mm

4. Razstavljiva (vključno z okvirjem)

5. Snemljivi stranici

6. Sprednja in zadnja vrata s performacijami ali režami za ventilacijo, snemljivi.

28

Page 29: NAROČNIK: · Web viewNaročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do 25. 10. 2013 do 16.00 ure. Naročnik se ne zavezuje, da bo odgovarjal na vprašanja,

Zadnja vrata morajo biti dvokrilna.

7. Ena trifazna rack PDU enota na vsako CR omaro z merjenjem toka (A), trenutne

obremenitve (kW), napetosti (V) in porabe energije (kWh). Monitoring preko

Etherneta in prikaz parametrov na lokalnem LCD displeju. Moči rackPDU enote

vsaj 20 kW (3x32A) za vertikalno montažo v zadnjem delu omare, ki ne

zasedata koristnega prostora v omari (0U) z najmanj 24xC13 in 10xC19

priključki za priklop opreme. Priklop rackPDU na tokokrog napajanja iz ERO

preko 3-faznega IEC309 konektorja preko strehe omare. Vsaka rackPDU enota

mora imeti možnost priklopa senzorja za temperaturo ali kombiniranega senzorja

za temperaturo in vlago. Vsaka rackPDU enota mora imeti možnost uporabe

priključnih kablov za napajanje opreme C13/C14 in C19/C20 z mehanizmom

fiksacije konektorja C14 ali C20 na vtič rackPDU enote, ki onemogoča slučajni

odklop. V kompletu rackPDU enote je potrebno dobaviti vsaj 24 priključnih

kablov C13-C14 dolžine med 50cm in 100cm.

8. Dva vertikalna organizatorja ožičenja za namestitev ob PDU enotah v zadnjem

delu omare z rinkami po celi višini omare za organizacijo napajalnih in

podatkovnih kablov

9. Numeracija višinskih enot na 19” nosilcih

10. Visoko nosilni koleščki za premikanje in nivelacijske noge, nosilnost omare vsaj

1000kg

11. Prilagodljiva izvedba dveh prekatov kabelskih poti na strehi CR omare, za

namestitev šibkotočnih in jakotočnih kablov (tovarniška izvedba - isti

proizvajalec kot ponujene CR omare) s posebnimi pregradami nameščenimi na

streho omar z možnostjo kasnejšega spreminjanja širine posameznega prekata.

Izvedba prekatov mora omogočati prehod kablov iz enega prekata v drugega v

višini poteka kablov (skozi prekat).

NI OBVEZNA ZAHTEVA – SE DODATNO TOČKUJE.

V primeru, če ponudnik ne zagotovi kabelskih poti na strehi CR omar mora

29

Page 30: NAROČNIK: · Web viewNaročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do 25. 10. 2013 do 16.00 ure. Naročnik se ne zavezuje, da bo odgovarjal na vprašanja,

izvesti kabelske police za končno stanje RC in sicer:

- dve ločeni kabelski polici (šibkotočno in jakotočno) nad vsako vrsto

omar (glede na tloris končnega stanja) širine 300mm vsaka, v dolžini

10m (skupaj 40m) skupaj z obešali in ozemljitvijo

- 2x kabelske police za prehod med šibkotočnima policama med dvema

vrstama omar (glede na končno stanje)

- 2x kabelske police za prehod med jakotočnima policama med dvema

vrstama omar (glede na končno stanje)

12. Omara mora biti prilagojena za izvedbo zaprte tople cone

13. Za vsako omaro je potrebno dobaviti 10 kosov 1U blank panelov

14. Zaradi nadaljnje širitve RC in omejitve prostora mora pri istemu proizvajalcu,

kot je ponujena omara biti na voljo popolnoma enak tip omare, ki se razlikuje

zgolj po globini in sicer tako, da globina ni manjša kot 100cm, in da bo možno

pri postavitvi druge vrste ob upoštevanju širine prostora 515cm zagotoviti svetlo

širino obeh toplih con vsaj 80cm in svetlo širino hladne cone med vrstama vsaj

120cm.

15. garancija 36 mesecev

C. ZAPRTA TOPLA CONA

Dobava in izvedba zaprte tople cone mora zadoščati najmanj naslednjim pogojem:

1. Dobava, namestitev in implementacija zaprte tople cone za 3 CR omare in 2

VHN enoti. Stropni elementi tople cone morajo biti snemljivi. Za vstop v zaprto

toplo cono je potrebno namestiti vrata.

Zaradi postavitve 1.faze omar in VHN enot v eno vrsto je za učinkovitejše

hlajenje potrebno dobaviti premično steno dolžine 300cm in višine 200cm, ki se

30

Page 31: NAROČNIK: · Web viewNaročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do 25. 10. 2013 do 16.00 ure. Naročnik se ne zavezuje, da bo odgovarjal na vprašanja,

jo postavi namesto druge vrste omar na razdalji 120cm od lica omar in VHN

enot.

2. Elementi zaprte tople cone morajo biti modularni na način, da zagotavljajo

kasnejše podaljšanje vrste omar, prestavitev vhodnih vrat v toplo cono in

dodajanje stropnih panelov brez predelav elementov dobavljenih v 1.fazi.

3. garancija 36 mesecev

D. INŠTALACIJE

Potrebno je izvesti električne in strojne inštalacije v skladu s PZI projektno dokumentacijo.

1. Strojne inštalacije v skladu s PZI

2. Elektro inštalacije v skladu s PZI

3. Po končani izvedbi je potrebno izdelati PID dokumentacijo izvedenega stanja in

sicer za elektro in strojni projekt, vključno s tlorisom razporeditve opreme v RC.

4. Garancija 10 let

15 Pravna podlaga in pravno sredstvo

V postopku oddaje javnega naročila se uporabljajo določila:

Zakon o javnem naročanju (Ur.l. RS, št 128/06, s spremembami, v nadaljevanju: ZJN-2);

Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št 43/2011, s

spremembama, v nadaljevanju: ZPVPJN)

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07, s spremembami, v nadaljevanju: OZ);

vsa veljavna zakonodaja, ki ureja področje predmeta javnega naročila.

31

Page 32: NAROČNIK: · Web viewNaročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do 25. 10. 2013 do 16.00 ure. Naročnik se ne zavezuje, da bo odgovarjal na vprašanja,

Pravno sredstvo:

Skladno s 25. členom ZPVPJN se zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave,

povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, vloži v osmih delovnih dneh od dneva

objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o

nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo

zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali

predhodno objavljenega obvestila o naročilu, ali prejema povabila k oddaji ponudb. Zahtevka

za revizijo ni mogoče vložiti po roku za prejem ponudb. Zahtevek za revizijo mora vsebovati

vse podatke in dokazila, kot jih določa 15. člen ZPVPJN. Skladno z drugo alinejo prvega

odstavka 71. člena ZPVPJN znaša taksa za vložitev zahtevka za revizijo, ki se nanaša na

vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo v odprtem postopku,

postopku s predhodnih ugotavljanjem sposobnosti, postopku s pogajanji po predhodni objavi,

postopku s pogajanji brez predhodne objave, konkurenčnem dialogu in javnem natečaju

3.500,00 EUR. Taksa se plača na transakcijski račun odprt pri Banki Slovenije, Slovenska

cesta 35, 1505 Ljubljana, Slovenija št. SI56 0110 0100 0358 802, SWIFT koda BS LJ SI 2X,

IBAN SI56011001000358802 in sklic 11 16110-7111290XXXXX.

16 Vsebina ponudbene dokumentacije

Ponudniki v vseh zahtevanih obrazcih izpolnijo prazna polja in vsebine, ki so predvidene za

vnos podatkov s strani ponudnikov. V kolikor posamezna prazna polja in vsebine ne pridejo v

poštev za ponudbo mora ponudnik ta mesta bodisi pustiti prazna, bodisi jasno označiti, da za

ponudbo niso primerna (npr. prečrtati). Ponudnik mora v svoji ponudbi priložiti ustrezno

izpolnjene obrazce in ostale zahtevane dokumente.

prof. dr. Janko Jamnik, direktor

32

Page 33: NAROČNIK: · Web viewNaročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do 25. 10. 2013 do 16.00 ure. Naročnik se ne zavezuje, da bo odgovarjal na vprašanja,

17 Priloge

33

Page 34: NAROČNIK: · Web viewNaročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do 25. 10. 2013 do 16.00 ure. Naročnik se ne zavezuje, da bo odgovarjal na vprašanja,

17.1 Ovojnica

(Izpolni ponudnik in nalepi na ovojnico!)

POŠILJATELJ:

PREJEMNIK:

KEMIJSKI INŠTITUT

HAJDRIHOVA 19

1000 LJUBLJANA

Navedba oznake javnega naročila:

DOBAVA IN NAMESTITEV OPREME POTREBNE ZA HLAJENJE IN

NAPAJANJE OBSTOJEČE RAČUNALNIŠKE GRUČE

Šifra zadeve: JN10/2013

NE ODPIRAJ, PONUDBA (PRIJAVA)!

34

Page 35: NAROČNIK: · Web viewNaročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do 25. 10. 2013 do 16.00 ure. Naročnik se ne zavezuje, da bo odgovarjal na vprašanja,

17.2 Podatki o ponudniku

1. Številka ponudbe in veljavnost ponudbe:

Številka ponudbe: __________________________________

Veljavnost ponudbe do: _______________________________

2. Podatki o ponudniku:

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Zakoniti zastopnik(i):

Kontaktna oseba:

Elektronski naslov kontaktne osebe:

Telefon:

Telefax:

Identifikacijska številka ponudnika:

Matična številka ponudnika:

Št. vseh transakcijskih računov:

Pooblaščena oseba za podpis ponudbe in

pogodbe:

35

Page 36: NAROČNIK: · Web viewNaročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do 25. 10. 2013 do 16.00 ure. Naročnik se ne zavezuje, da bo odgovarjal na vprašanja,

3. Udeleženci:

Pri javnem naročilu poleg poslovodečega ponudnika1 sodelujejo naslednji ponudniki:

3.1. Ostali sodelujoči v skupni ponudbi (partnerji)

Firma in sedež Glavna dejavnost Vsi zakoniti zastopniki

                 

Matična številka ID za DDV Vsi transakcijski računi

                 

Ponudnik

(kraj, datum) (žig) (podpis odgovorne osebe)

17.3 Izjava ponudnika, da ne nastopa s podizvajalci

1 Za poslovodečega ponudnika se šteje ponudnik, čigar podatki so navedeni v 2. točki obrazca Prijava

36

Page 37: NAROČNIK: · Web viewNaročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do 25. 10. 2013 do 16.00 ure. Naročnik se ne zavezuje, da bo odgovarjal na vprašanja,

V zvezi z javnim naročilom DOBAVA IN NAMESTITEV OPREME POTREBNE ZA

HLAJENJE IN NAPAJANJE OBSTOJEČE RAČUNALNIŠKE GRUČE izjavljamo, pod

kazensko in materialno odgovornostjo, da ne nastopamo s podizvajalci2.

Kraj in datum: Žig in podpis ponudnika:

2 Izjava se izpolni le v primeru, da ponudnik ne nastopa s podizvajalci.

37

Page 38: NAROČNIK: · Web viewNaročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do 25. 10. 2013 do 16.00 ure. Naročnik se ne zavezuje, da bo odgovarjal na vprašanja,

17.4 Seznam podizvajalcev3

Predmet javnega naročila: DOBAVA IN NAMESTITEV OPREME POTREBNE ZA

HLAJENJE IN NAPAJANJE OBSTOJEČE RAČUNALNIŠKE GRUČE

Ime in naslov

podizvajalca

Vrsta del, ki

jih bo

izvedel

podizvajalec

Količina/delež

izvedbe javnega

naročila

Vrednost

dobave

Kraj in datum: Žig in podpis ponudnika:

V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci mora ponudbi predložiti tudi izpolnjen obrazec

Podatki o podizvajalcih in soglasje za neposredno plačilo.

3 Izpolnijo, podpišejo in žigosajo le ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci.

38

Page 39: NAROČNIK: · Web viewNaročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do 25. 10. 2013 do 16.00 ure. Naročnik se ne zavezuje, da bo odgovarjal na vprašanja,

17.5 Prijava

S podpisom te izjave ponudnik

_________________________________________________________ izjavlja, da izpolnjuje

pogoje v skladu z zakonom in razpisno dokumentacijo na javni razpis DOBAVA IN

NAMESTITEV OPREME POTREBNE ZA HLAJENJE IN NAPAJANJE

OBSTOJEČE RAČUNALNIŠKE GRUČE

Izjavljamo:

1. Da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem

odstavku 42. člena ZJN-2.

2. Na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z

negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2 oziroma 81.a člena ZJNVETPS.

3. Da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi s

poklicnim ravnanjem.

4. Da:

nismo v postopku prisilne poravnave oziroma zoper nas ni bil podan predlog za

začetek postopka prisilne poravnave, o katerem sodišče še ni odločilo,

nismo v stečajnem postopku oziroma zoper nas ni bil podan predlog za začetek

stečajnega postopka, o katerem sodišče še ni odločilo

nismo v postopku prisilnega prenehanja oziroma zoper nas ni bil podan predlog

za začetek postopka prisilnega prenehanja, o katerem sodišče še ni odločilo,

oziroma z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče in da nismo

opustili poslovne dejavnost oziroma nismo v katerem koli podobnem položaju

5. Da na dan, ko oddamo ponudbo, nimamo, v skladu predpisi države, v kateri imamo

sedež, ali s predpisi države naročnika, zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili

prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več.

6. Da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega

naročila, v skladu s predpisi države članice, v kateri smo registrirali dejavnost.

7. Da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih

javnega naročanja.

39

Page 40: NAROČNIK: · Web viewNaročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do 25. 10. 2013 do 16.00 ure. Naročnik se ne zavezuje, da bo odgovarjal na vprašanja,

8. Da nismo storili velike strokovne napake ali hujše kršitve poklicnih pravil.

9. Da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega

naročila.

10. Da v zadnjih šestih (6) mesecih pred objavo naročila na Portalu javnih naročil nismo

imeli blokiranih poslovnih računov.

11. Da pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v

tem ali predhodnih postopkih nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh

informacij nismo zagotovili.

12. Da bomo na naročnikov poziv v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega

naročila v 8 dneh od prejema poziva posredovati podatke o:

svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih

lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja

gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

13. Da je ponujeno blago skladno s tehničnimi zahtevami.

14. Da bomo blago dobavili v roku 2 mesecev po podpisu pogodbe.

15. Da dajemo na dobavljeno blago garancijo za odpravo napak in brezhibno delovanje z

veljavnostjo 24 mesecev po podpisu primopredajnega zapisnika.

Ta izjava je sestavni del ponudbe, s katero se prijavljamo na predmetno javno naročilo.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in

resnični.

Naročnik si pridružuje pravico, da bo skladno s 77. členom ZJN-2 pred izdajo odločitve o

oddaji javnega naročila oziroma najpozneje pred sklenitvijo pogodbe o izvedbi javnega

naročila preveril izpolnjevanje vseh pogojev, katerih izpolnjevanje ponudnik s podpisom te

izjave izkazuje. Ponudnik se zavezuje, da bo na poziv naročnika predložil zahtevana dokazila.

Ponudnik

(kraj, datum) (žig) (podpis odgovorne osebe)

40

Page 41: NAROČNIK: · Web viewNaročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do 25. 10. 2013 do 16.00 ure. Naročnik se ne zavezuje, da bo odgovarjal na vprašanja,

17.6 Reference4

Potrjujemo, da je ponudnik__________________________________________kvalitetno

dobavil in namestil5 istovrstno blago6 v vrednosti vsaj 50.000 €. Kot referenčna leta se štejejo

leta 2010, 2011, 2012 in 2013.

Zap.

št.refence

Naročnik Kontakt

naročnika

Ponudbena

vrednost (v

EUR z DDV)

Datum

izvedene

dobave

Kraj in datum:

Podpis in žig referencodajalca:

4 Referenčni obrazec izpolni ter podpiše in ožigosa referencodajalec/naročnik pretekle dobave in namestitve.5 Obrazec se razmnoži in izpolni glede na zahtevano število referenčnih projektov.6 Kot istovrstno blago se šteje dobava in namestitev podobne opreme.

41

Page 42: NAROČNIK: · Web viewNaročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do 25. 10. 2013 do 16.00 ure. Naročnik se ne zavezuje, da bo odgovarjal na vprašanja,

17.7 Izjava o kadrih

Ponudniki izpolnijo spodnjo tabelo in k izjavi priložijo obvezne priloge:

a) Ponudnik navede strokovno usposobljenega odgovornega vodjo del, ki bo vodil izvedbo pogodbenih del, pri čemer mora biti navedeni v pogodbenem razmerju (pogodba o zaposlitvi,..) s ponudnikom in mora imeti opravljen strokovni izpit za vodenje del pri gradnjah s področja strojnih ali elektro inštalacij pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS)

*Obvezna priloga: kopija strokovnega izpita in potrdila o vpisu v imenik IZS iz katerega je razviden pridobljen status pooblaščenega inženirja

b) ponudnik navede strokovno usposobljen kader za načrtovanje podatkovnih centrov (vsaj en kader, ki je v pogodbenem razmerju (pogodba o zaposlitvi,..) s ponudnikom in mora imeti certifikat oz. potrdilo proizvajalca opreme ponujenih VHN enot, ki dokazuje usposobljenost za načrtovanje računskih centrov).

*Obvezna priloga: kopija certifikatac) ponudnik navede strokovno

usposobljen kader za namestitev in zagon ponujenih VHN enot (vsaj en kader, ki je v pogodbenem razmerju (pogodba o zaposlitvi,..) s ponudnikom in mora imeti certifikat proizvajalca opreme ponujenih VHN enot, ki dokazuje usposobljenost za izvedbo storitev na VHN enotah).

* Obvezna priloga: kopija certifikata

42

Page 43: NAROČNIK: · Web viewNaročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do 25. 10. 2013 do 16.00 ure. Naročnik se ne zavezuje, da bo odgovarjal na vprašanja,

17.8 Podatki o podizvajalcih in soglasje za neposredno plačilo

Naziv podizvajalca: __________________________________________________________

Polni naslov: _________________________________________________________

Matična št.: ________________________________________

Davčna št.: _______________________________________

TRR: ________________________________________________________

Ime in priimek pooblaščene osebe:

_______________________________________________________

Izjavljamo, da smo seznanjeni z zahtevami razpisne dokumentacije in izpolnjujemo vse

pogoje, ki so za podizvajalce določeni v 13. poglavju Pogoji za ugotavljanje sposobnosti indokazila te razpisne dokumentacije in njihovo izpolnjevanje izkazujemo s podpisom te izjave.

Soglašamo, da naročnik skladno z določili ZJN-2 namesto ponudnika poravna našo terjatev

do glavnega izvajalca.

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik podizvajalca potrjujem, da pri izvedbi predmetnega

javnega naročila sodelujemo kot podizvajalci ponudnika. Soglašam, da naročnik za delo, ki

smo ga opravili pri izvedbi predmetnega javnega naročila, plača neposredno na naš

transakcijski račun in v znesku, navedenem v ponudbi, in sicer na podlagi računa, ki ga

naročniku izstavi ponudnik. Soglašamo z roki in ostalimi plačilnimi pogoji iz pogodbe.

Kraj in datum: Žig in podpis podizvajalca:

17.9 Ponudbeni predračun

DOBAVA IN NAMESTITEV OPREME POTREBNE ZA HLAJENJE IN NAPAJANJE

OBSTOJEČE RAČUNALNIŠKE GRUČE

43

Page 44: NAROČNIK: · Web viewNaročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do 25. 10. 2013 do 16.00 ure. Naročnik se ne zavezuje, da bo odgovarjal na vprašanja,

Ponudnik izpolni spodnjo tabelo.

Cene po posameznih postavkah iz popisa del, so razvidne iz izpolnjenega obrazca Popis del,

ki je priloga tega obrazca.

Št. Predmet Kpl Cena

(za kos brez DDV)

Vrednost

(€ brez DDV)

Vrednost

(€ z 22% DDV)

A1) Dobava, namestitev in implementacija nadzornega sistema za spremljanje okoljskih parametrov in delovanja hlajenja računalniškega prostora v skladu s tehničnimi specifikacijami:

Znamka ______________

Model ________________

1

A2) Dobava, namestitev in implementacija hladilnega sistema za hlajenje prostora z vso potrebno dodatno opremo v skladu s tehničnimi specifikacijami:

Znamka ______________

Model ________________

1

B) Dobava, namestitev in implementacija CR omar z vso potrebno dodatno opremo v skladu s tehničnimi specifikacijami:

1

44

Page 45: NAROČNIK: · Web viewNaročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do 25. 10. 2013 do 16.00 ure. Naročnik se ne zavezuje, da bo odgovarjal na vprašanja,

Znamka ______________

Model ________________

C) Dobava, namestitev in implementacija zaprte tople cone v skladu s tehničnimi specifikacijami:

Znamka ______________

Model ________________

1

D) Dobava, namestitev in implementacija strojnih in elektro inštalacij z vso potrebno dodatno opremo v skladu s tehničnimi specifikacijami

1

SKUPAJ (€) – PONUDBENA VREDNOST

1. PRILAGODLJIVOST GLEDE NAČINA PRETOKA HLADILNEGA MEDIJA

Za prostor RC so ponujene VHN enote, ki zagotavljajo možnost kasnejšega spreminjanja delovanja ventilov med dvo- ali tripotnim načinom pretoka hladilnega medija v VHN enoti med obratovanjem naprave v roku največ 1 ureDA NEProsimo obkrožite pravilni odgovor.

2. PRILAGODLJIVOST DOVODA HLADILNEGA MEDIJA

45

Page 46: NAROČNIK: · Web viewNaročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do 25. 10. 2013 do 16.00 ure. Naročnik se ne zavezuje, da bo odgovarjal na vprašanja,

Za prostor RC so ponujene VHN enote, ki zagotavljajo možnost dovoda hladilnega medija iz spodnje in zgornje straniDA NEProsimo obkrožite pravilni odgovor.

3. KABELSKE POTI NA STREHI OMAR IN VHN ENOT

Za prostor RC so ponujene VHN enote, ki imajo prilagodljivo izvedba dveh prekatov kabelskih poti na strehi VHN enote, za namestitev šibkotočnih in jakotočnih kablov (tovarniška izvedba - isti proizvajalec kot ponujene VHN enote) s posebnimi pregradami nameščenimi na streho VHN enote z možnostjo kasnejšega spreminjanja širine posameznega prekata. Izvedba prekatov mora omogočati prehod kablov iz enega prekata v drugega v višini poteka kablov (skozi prekat).DA NEProsimo obkrožite pravilni odgovor.

Za prostor RC so ponujene CR omare, ki imajo prilagodljivo izvedba dveh prekatov kabelskih poti na strehi omar, za namestitev šibkotočnih in jakotočnih kablov (tovarniška izvedba - isti proizvajalec kot ponujene CR omare) s posebnimi pregradami nameščenimi na streho omar z možnostjo kasnejšega spreminjanja širine posameznega prekata. Izvedba prekatov mora omogočati prehod kablov iz enega prekata v drugega v višini poteka kablov (skozi prekat).DA NEProsimo obkrožite pravilni odgovor.

Dokazilo za dodatne točke 1 - 3 ponudniki dokazujejo s tehnično dokumentacijo proizvajalca pri čemer ponudnik označi v tehnični dokumentaciji izpolnjevanje zahteve za dodatne točke.

Kraj: __________________ Podpis:

Datum: ________________ Žig:

46

Page 47: NAROČNIK: · Web viewNaročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do 25. 10. 2013 do 16.00 ure. Naročnik se ne zavezuje, da bo odgovarjal na vprašanja,

Kraj in datum: Podpis in žig ponudnika:

17.10 Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za pravne

osebe

spodaj podpisani _________________________________________ (naziv pooblastitelja)

pooblaščam naročnika, da za potrebe izvedbe postopka oddaje javnega naročila DOBAVA IN

47

Page 48: NAROČNIK: · Web viewNaročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do 25. 10. 2013 do 16.00 ure. Naročnik se ne zavezuje, da bo odgovarjal na vprašanja,

NAMESTITEV OPREME POTREBNE ZA HLAJENJE IN NAPAJANJE

OBSTOJEČE RAČUNALNIŠKE GRUČE pridobi vse potrebne podatke oziroma potrdilo

iz kazenske evidence pravnih oseb Ministrstva za pravosodje.

Podatki o ponudniku:

Sedež podjetja::

Občina sedeža podjetja:

Številka vpisa v sodni register (št.

vložka):

Matična številka podjetja:

Kraj in datum: Ponudnik:

(žig in podpis)

17.11 Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične

osebe7

Spodaj podpisani _________________________________________ (naziv pooblastitelja)

pooblaščam naročnika, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev osnovne sposobnosti

v postopku oddaje javnega naročila DOBAVA IN NAMESTITEV OPREME POTREBNE

ZA HLAJENJE IN NAPAJANJE OBSTOJEČE RAČUNALNIŠKE GRUČE pridobi vse

7 Ta obrazec morajo izpolniti vsi, v sodnem registru vpisani zakoniti zastopniki ponudnika oziroma v primeru skupne ponudbe vsi zakoniti zastopniki partnerjev in glavnega ponudnika.

48

Page 49: NAROČNIK: · Web viewNaročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do 25. 10. 2013 do 16.00 ure. Naročnik se ne zavezuje, da bo odgovarjal na vprašanja,

potrebne podatke oziroma potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb Ministrstva za

pravosodje.

Ime in priimek zakonitega

zastopnika:

EMŠO:

Datum rojstva:

Kraj rojstva:

Občina rojstva:

Država rojstva:

Naslov stalnega/začasnega

bivališča (obkrožite):

(Ulica in hišna številka)

(Poštna številka in pošta)

Državljanstvo:

Dekliški priimek se je glasil:

Kraj in datum: Podpis pooblastitelja:

17.12 Bančna garancija za resnost ponudbe

Za: Kemijski Inštitut

Hajdrihova 19

1000 Ljubljana

Datum: _____________

49

Page 50: NAROČNIK: · Web viewNaročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do 25. 10. 2013 do 16.00 ure. Naročnik se ne zavezuje, da bo odgovarjal na vprašanja,

VRSTA: Garancija za resnost ponudbe

ŠTEVILKA: ____________________

GARANT: _________________________________________________________

NAROČNIK: ______________________________________________________(podatki

ponudnika)

UPRAVIČENEC: Kemijski Inštitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana

OSNOVNI POSEL: V skladu z javnim naročilom za izbiro izvajalca za izvedbo postopka

oddaje javnega naročila DOBAVA IN NAMESTITEV OPREME POTREBNE ZA

HLAJENJE IN NAPAJANJE OBSTOJEČE RAČUNALNIŠKE GRUČE objavljenega na

Portalu javnih naročil pod. Št. objave JN___________, z dne _____2013, ponudnik za resnost

ponudbe št. _______, z dne _______ oddano v predmetnem postopku oddaje javnega naročila

upravičencu te garancije predlaga garancijo za resnost ponudbe.

ZNESEK IN VALUTA: 3.000,00 EUR

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO:

Zahtevek naročnika za unovčenje garancije,

Original garancije št.______

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre

pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov ______________(navede se

SWIFT naslova garanta)

DATUM VELJAVNOSTI: Bančna garancija za resnost ponudbe je veljavna do 1. 1. 2014.

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:

__________________________________________________________(Ponudnik vpiše

svoje podatke)

Kot garant se s tem zavarovanjem/garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu

izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja/garancije, ko upravičenec predloži

ustrezno zahtevo za plačilo, v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani

50

Page 51: NAROČNIK: · Web viewNaročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do 25. 10. 2013 do 16.00 ure. Naročnik se ne zavezuje, da bo odgovarjal na vprašanja,

pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je

bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je

priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu

ponudnik ni izpolnil svojih obveznosti iz predložene ponudbe. Garanti se zavezujemo na vaš

prvi poziv, ne oziraje se na veljavnost in pravne učinke uvodoma omenjene ponudbe ter

pogojev naročila in odpovedujoč se vsakršnim ugovorom na podlagi le-te, plačali znesek do

maksimalne višine, v znesku kot predhodno navedeno.

Zavarovanje/garancija se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi

upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

ponudnik je po roku za oddajo ponudb svojo ponudbo umaknil;

ponudnik je zavrnil sklenitev pogodbe;

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti

zavarovanja ali pred njim.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po

slovenskem pravu.

garant

(žig in podpis)

17.13 Izjava o predložitvi bančne garancije za odpravo napak v garancijski

dobi

V zvezi z javnim naročilom DOBAVA IN NAMESTITEV OPREME POTREBNE ZA

HLAJENJE IN NAPAJANJE OBSTOJEČE RAČUNALNIŠKE GRUČE po odprtem

postopku, objavljenem na Portalu javnih naročil dne ____________, pod št. objave

____________.

___________________________________________________________________

51

Page 52: NAROČNIK: · Web viewNaročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do 25. 10. 2013 do 16.00 ure. Naročnik se ne zavezuje, da bo odgovarjal na vprašanja,

(naziv in naslov ponudnika)

izjavljam, da bomo pred podpisom primopredajnega zapisnika naročniku izročili bančno

garancijo za odpravo napak v garancijski dobi, ki bo skladna z zahtevami iz razpisne

dokumentacije in obrazcu Bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi.

Žig in podpis ponudnika

52

Page 53: NAROČNIK: · Web viewNaročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do 25. 10. 2013 do 16.00 ure. Naročnik se ne zavezuje, da bo odgovarjal na vprašanja,

17.14 Bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi

Za: Kemijski Inštitut

Hajdrihova 19

1000 Ljubljana

Datum: _____________

VRSTA: Garancija za odpravo napak v garancijski dobi

ŠTEVILKA GARANCIJE: ___________

GARANT: ________________________________________________

NAROČNIK: ______________________________________________________(podatki

ponudnika)

UPRAVIČENEC: Kemijski Inštitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre

pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov ______________(navede se

SWIFT naslova garanta)

V skladu s pogodbo št.________, sklenjeno med upravičencem iz te garancije in

ponudnikom/izvajalec ___________________________________________________

v vrednosti 5 % pogodbene cene (skupna ponudbena cena z DDV) to je _____________ €, je

izvajalec dolžan odpraviti vse napake po opravljenem končanem prevzemu v garancijskem

roku brezplačno, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe v roku 24 mesecev po

podpisanem primopredajnem zapisniku.

S to garancijo se garant nepreklicno in brezpogojno zavezuje, da bomo na vaš prvi pisni

poziv in ne glede na kakršen koli ugovor naročnika garancije izplačali znesek 5 (pwt) %

pogodbene cene (skupna vrednost z DDV), to je__________________ €, če

ponudnik/izvajalec v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija, ne bo izpolnil

53

Page 54: NAROČNIK: · Web viewNaročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do 25. 10. 2013 do 16.00 ure. Naročnik se ne zavezuje, da bo odgovarjal na vprašanja,

svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti ter, v kolikor v pogodbeno

določenih primerih ne bo podaljšal veljavnosti bančne garancije za odpravo napak v

garancijski dobi oziroma predložil nove bančne garancije za odpravo napak v garancijski

dobi.

Ta garancija velja 36 mesecev po podpisu primopredajnega zapisnika, to je do

dne____________, z možnostjo podaljšanja.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

garant

(žig, podpis)

54

Page 55: NAROČNIK: · Web viewNaročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do 25. 10. 2013 do 16.00 ure. Naročnik se ne zavezuje, da bo odgovarjal na vprašanja,

17.15 Izjava o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih

obveznosti

V zvezi z javnim naročilom »Vzdrževanje informacijskega sistema Kemijskega Inštituta« po odprtem postopku, objavljenem na Portalu javnih naročil dne ____________, pod št. objave _______/2013

___________________________________________________________________

(naziv in naslov ponudnika)

izjavljamo, da bomo po sklenitvi pogodbe v pogodbenem roku naročniku izročili bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % od vrednosti pogodbenih del, ki bo skladna z zahtevami iz razpisne dokumentacije in vzorcem v obrazcem

(Priloga)

Kraj in datum: Žig in podpis ponudnika:

17.16 Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Za: Kemijski Inštitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana

Datum: _____________

VRSTA: Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti - DOBAVA IN

NAMESTITEV OPREME POTREBNE ZA HLAJENJE IN NAPAJANJE

OBSTOJEČE RAČUNALNIŠKE GRUČE

ŠTEVILKA GARANCIJE: ___________

55

Page 56: NAROČNIK: · Web viewNaročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do 25. 10. 2013 do 16.00 ure. Naročnik se ne zavezuje, da bo odgovarjal na vprašanja,

GARANT: ________________________________________________

NAROČNIK: ______________________________________________________(podatki ponudnika)

UPRAVIČENEC: Kemijski Inštitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana

OSNOVNI POSEL: Za potrebe naročnika (t.j. upravičenca iz te garancije) je ponudnik ____________________________________________________ , s katerim je naročnik dne _________sklenil pogodbo št. ______dolžan za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, preskrbeti naročniku bančno garancijo v višini 10% od vrednosti pogodbe.

ZNESEK: 10% od vrednosti pogodbe, kar znaša_____________€.

DATUM VELJAVNOSTI GARANCIJE: Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je veljavna 60 dni po preteku veljavnosti pogodbe.

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:

__________________________________________(Ponudnik vpiše svoje podatke)

LISTINE, KI SESTAVLJAJO ZAHTEVEK ZA PLAČILO: - Zahtevek naročnika za unovčenje garancije,- Pisna izjava upravičenca z navedbo vzroka unovčevanja garancije, - original Garancije št.__________.

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov ______________(navede se SWIFT naslova garanta).

Kot garant se s to garancijo/zavarovanjem nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije/zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega podpisnika, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je

56

Page 57: NAROČNIK: · Web viewNaročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do 25. 10. 2013 do 16.00 ure. Naročnik se ne zavezuje, da bo odgovarjal na vprašanja,

navedeno, v kakšnem smislu naročnik ni izpolnil svojih obveznosti iz pogodbe št. _____, sklenjene dne ______.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji/zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti garancije/zavarovanja ali pred njim. Plačilo po tej garanciji/zavarovanju bomo izplačali v roku 15 dni od prejema zgoraj navedenega zahtevka.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Garant:

______________________________________

(žig in podpis)

57

Page 58: NAROČNIK: · Web viewNaročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do 25. 10. 2013 do 16.00 ure. Naročnik se ne zavezuje, da bo odgovarjal na vprašanja,

17.17 Vzorec pogodbe

KEMIJSKI INŠTITUT, Hajdrihova ulica 19, 1000 Ljubljana,

ki ga zastopa prof. dr. Janko Jamnik

Matična številka: 5051592000

Identifikacijska št. (ID za DDV): SI33840890

(v nadaljevanju naročnik)

in

ponudnik __________________________________________________________________

ki ga zastopa _______________________________________________________________

Matična številka: _________________________________________

Identifikacijska št. (ID za DDV): _______________________________

Transakcijski račun (TRR):_______________________________________odprt pri

_____________________________

(v nadaljevanju: izvajalec)

sklepata

POGODBO ŠT. _____/2013

1. člen – Uvodne določbe

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je bil izvajalec kot ponudnik izbran na podlagi izvedenega postopka javnega

naročila po odprtem postopku za DOBAVO IN NAMESTITEV OPREME

POTREBNE ZA HLAJENJE IN NAPAJANJE OBSTOJEČE

58

Page 59: NAROČNIK: · Web viewNaročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do 25. 10. 2013 do 16.00 ure. Naročnik se ne zavezuje, da bo odgovarjal na vprašanja,

RAČUNALNIŠKE GRUČE objavljenem na Portalu javnih naročil z dne

_________ 2013, pod št. objave JN______/2013,

- da je bil z odločitvijo o oddaji javnega naročila izvajalec izbran kot najugodnejši

ponudnik v predmetnem postopku oddaje javnega naročila.

- s to pogodbo naročnik oddaja, prodajalec pa prevzema v izvedbo javno naročilo, ki vključuje dobavo in namestitev OPREME POTREBNE ZA HLAJENJE IN NAPAJANJE OBSTOJEČE RAČUNALNIŠKE GRUČE

2 . člen

Predmet pogodbe dobava in namestitev opreme potrebne za hlajenje in napajanje obstoječe

računalniške gruče Kemijskega inštituta.

Natančnejša opredelitev obsega in vrste del iz prejšnjega odstavka je navedena v obrazcih

»Tehnične specifikacije« in »Predračun« razpisne dokumentacije javnega naročila, ki je

sestavni del te pogodbe.

3 . člen

Naročnik kupuje blago, izvajalec pa se zavezuje, da je predmet pogodbe v skladu z zahtevami

naročnika opredeljenimi v razpisni dokumentaciji, objavljeni na Portalu javnih naročil,

št_________ JN /2013, z dne ………….. Razpisna dokumentacija in celotna ponudbena

dokumentacija sta sestavni del te pogodbe.

Izvajalec mora pri izvajanju pogodbenih obveznosti, ki so predmet te pogodbe, upoštevati vso

veljavno slovensko zakonodajo. Izvajalec mora zagotoviti, da bo dobavljeno blago izdelano

skladno z:

- veljavnimi predpisi,

- projektno tehnično dokumentacijo,

- določili razpisne dokumentacije,

- s ponudbo izvajalca številka __________, z dne __________, v skladu z javnim razpisom in razpisnimi pogoji naročnika.

59

Page 60: NAROČNIK: · Web viewNaročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do 25. 10. 2013 do 16.00 ure. Naročnik se ne zavezuje, da bo odgovarjal na vprašanja,

Izvajalec je dolžan pred pričetkom del prejeto dokumentacijo podrobno proučiti in

naročnika opozoriti na njene morebitne pomanjkljivosti ali nejasnosti ter v zvezi s tem od

njega zahtevati pisna navodila.

4. člen – seznanjenost izvajalca s pogoji dela

Izvajalec izjavlja, da je seznanjen s posebnimi pogoji izvajanja del na lokaciji, kjer bodo

potekala inštalacijska delal, da je seznanjen z zahtevami naročnika ter projektno

dokumentacijo, po kateri bo dela izvajal, in da so ti pogoji upoštevani pri določitvi ponudbene

cene, rokov in drugih pogojev za izvajanje del po tej pogodbi. Izvajalec se v naprej

odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo in se zavezuje, da

bo tovrstne pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške in na način, ki ga bo predhodno

uskladil z naročnikom, ne da bi zaradi tega trpel rok gradnje, kvaliteta vgrajenega materiala

ali izvedenih del, funkcionalnost posameznih delov ali objekta kot celote.

Če izvajalec opazi tehnične pomanjkljivosti v projektiranju, je dolžan o tem nemudoma pisno

obvestiti naročnika, dela pa ne sme izvesti v nasprotju s tehničnimi predpisi, drugače

odgovarja za posledice in nosi vso materialno in finančno škodo sam.

Izvajalec za izvajanje del po tej pogodbi imenuje odgovornega vodjo del:

_______________________________________________________________.

(ime in priimek odgovornega vodje del, strokovna izobrazba, številka pooblaščenega

inženirja)

5. člen - Pogodbena vrednost

Pogodbena vrednost za DOBAVO IN NAMESTITEV OPREME POTREBNE ZA

HLAJENJE IN NAPAJANJE OBSTOJEČE RAČUNALNIŠKE GRUČE znaša:

- ____________________________________________________(EUR brez DDV)

- ____________________________________________________(EUR z DDV)

60

Page 61: NAROČNIK: · Web viewNaročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do 25. 10. 2013 do 16.00 ure. Naročnik se ne zavezuje, da bo odgovarjal na vprašanja,

z besedo (EUR z DDV)______________________________________ (__/100) EUR

Pogodbeni stranki se sporazumeta, da je cena po tej pogodbi nespremenljiva, ne glede na

spremembe drugih kalkulativnih elementov cen. Izvajalec ni upravičen do nobenih dodatnih

plačil.

Cena je fiksna za ves čas trajanja izvedbe javnega naročila. Tako dogovorjena pogodbena

cena je dokončna in vključuje nabavno ceno in druge morebitne stroške, ki bodo nastali do

prevzema predmeta pogodbe s strani kupca.

Eventualna dodatna dela morajo biti potrjena s strani naročnika in vrednotena pred izvedbo.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da bosta upoštevali t.i. DDP (delivered duty paid) trgovinsko

klavzulo v okviru Incoterms 2000, kar pomeni, da je dolžnost izvajalca, da nosi vse stroške

nakladanja, zavarovanja med prevozom, razkladanja, eventualnih carin in taks.

5. člen – način plačila

Izvršena dela bo naročnik izvajalcu plačal v roku 30 dni po izvršeni primopredaji po tej

pogodbi dogovorjenih del. Kadar je kot najugodnejša izbrana skupna ponudba skupine

izvajalcev, bodo plačila izvedena na transakcijski račun partnerja, ki je naročnik bančne

garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V primeru izvajanja javnega naročila s

podizvajalci so obvezne priloge računu glavnega izvajalca računi podizvajalcev, ki jih je

glavni izvajalec predhodno potrdil podizvajalcem. Naročnik je dolžan opraviti primopredajo v

roku 15 dni od prejema izvajalčevega obvestila o končanju del.

Roki plačil podizvajalcem so enaki kot za izvajalca.

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru, da bo v izvedbo javnega naročila vključil enega ali več

podizvajalcev, z njimi sklenil pogodbe, v katerih bo natančno določena vrsta in obseg dela ter

cena za opravljene storitve. Naročnik po tej pogodbi, sklenjeni z glavnim izvajalcem, pridobi

pooblastilo za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcu oziroma podizvajalcem.

61

Page 62: NAROČNIK: · Web viewNaročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do 25. 10. 2013 do 16.00 ure. Naročnik se ne zavezuje, da bo odgovarjal na vprašanja,

Izvajalec mora spoštovati obveznosti do podizvajalcev, še posebej glede plačila za opravljena

dela.

6. Spremembe in dopolnitve dogovorjenih del

Izvajalec se zavezuje prevzeta dela izvršiti skladno s projektno, razpisno in ponudbeno

dokumentacijo. Spremembe in odstopanja od načina izvedbe, obsega del ter kvalitete

materiala so dopustne le s pisnim soglasjem naročnika.

Če nastopijo nepredvidene okoliščine, ki so ali lahko povzročijo škodo naročniku, lahko

izvajalec za preprečitev nadaljnje možne škode, opravi potrebna dejanja brez predhodne

potrditve naročnika, mora pa o tem nemudoma pisno obvestiti naročnika.

7. Pogodbeni rok

Izvajalec se zaveže, da bo dela, ki so predmet te Pogodbe opravil v roku 45 dni od podpisa

Pogodbe.

Dokončanje pogodbenih del iz prejšnjega odstavka pomeni uspešno izvedeno primopredajo,

vključno z odpravo vseh pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene.

Če izvajalec z deli ne prične v roku 15 dni po podpisu te Pogodbe, se šteje, da je odstopil od

Pogodbe in da sme naročnik unovčiti bančno garancijo za dobro izvedbo del.

Pogodbeni rok se lahko spremeni le v primeru nastopa višje sile. Izvajalec mora takoj po

nastanku teh razlogov, najkasneje pa v 3 dneh, to pisno sporočiti naročniku, sicer bo naročnik

ponudniku zaračunal pogodbeno kazen.

8. člen – Pogodbena kazen

V primeru, da izvajalec dela, ki so predmet te Pogodbe opravi z zamudo po svoji krivdi, ali če

ima izpolnitev tako napako ali pomanjkljivost, da predmeta naročila v času garancijske dobe

ni mogoče uporabljati na način, običajen za uporabnika, ima naročnik pravico zaračunati

pogodbeno dogovorjeno kazen, ki za vsak dan zamude oz. nezmožnosti uporabe znaša 0,20 %

62

Page 63: NAROČNIK: · Web viewNaročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do 25. 10. 2013 do 16.00 ure. Naročnik se ne zavezuje, da bo odgovarjal na vprašanja,

od pogodbene vrednosti, kar bo naročnik upošteval pri končnem izplačilu. Skupni znesek

pogodbene kazni ne sme presegati 10% (deset odstotkov) od pogodbene vrednosti.

Izvajalec se prav tako zaveže poravnati vse stroške pooblaščenega inženiringa, strokovnega

nadzora in projektantskega nadzora in morebitne druge stroške naročnika, do katerih bi prišlo

zaradi neupravičeno prekoračenega roka.

V primeru, da ima naročnik zaradi zamude izvajalca stroške in škodo, ki presega, v tem členu

te Pogodbe določeno pogodbeno kazen, je izvajalec poleg pogodbene kazni dolžan plačati

tudi denarno odškodnino za vse nastale stroške in dejansko škodo zaradi zamude, ki jo bo

naročnik obračunal po prevzemu predmeta pogodbe.

5. člen – Odprava napak

Če izvajalec ne odpravi ugotovljenih napak v določenem roku, je po načelu dobrega gospodarja upravičen naročnik na račun izvajalca naročiti odpravo pri drugem izvajalcu.

Za pokritje stroškov drugega izvajalca ima naročnik pravico unovčiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V primeru, da napake ne bodo odpravljene v roku veljavnosti bančne garancije, je izvajalec

dolžan podaljšati veljavnost bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti vsaj 8

dni pred iztekom njene veljavnosti, sicer lahko naročnik uveljavi bančno garancijo

upoštevajoč ocenjeno vrednost stroška odpravljanja napake. V tem primeru se morebitni

presežek po obračunu dejanskih stroškov v 3 delovnih dneh nakaže na račun izvajalca

6. Primopredajni zapisnik

Količinski in kakovostni prevzem blaga se opravi s prevzemnim zapisnikom za dobavljeno,

montirano in inštalirano blago in s predložitvijo finančnega zavarovanja za odpravo napak v

garancijski dobi. Primopredajni zapisnik, po kakovostnem pregledu in predložitvi potrebnega

finančnega zavarovanja, podpišeta naročnik in izvajalec.

7. člen – Obveznosti naročnika

63

Page 64: NAROČNIK: · Web viewNaročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do 25. 10. 2013 do 16.00 ure. Naročnik se ne zavezuje, da bo odgovarjal na vprašanja,

Naročnik bo:

- izvajalcu omogočil izvedbo del po pogodbi,- spremljal in nadziral izvajanje del,

- izpolnil svoje obveznosti iz razpisne dokumentacije,

- bo takoj po podpisu pogodbe prijavil začetek izvajanja del pristojnemu upravnemu organu

8. člen - Obveznosti izvajalca

Izvajalec je dolžan izvesti dobavo in inštalacijo opreme in izvedbo storitev, v obsegu, na način in pod pogoji, kot izhajajo iz zgoraj navedene razpisne dokumentacije in na način, kot to ponuja v svoji ponudbi.

Izvajalec je zlasti dolžan izvesti naslednje:

- naročniku v dogovorjenih rokih dobaviti opremo,

- popraviti oz. povrniti vso škodo, ki bi nastala zaradi napak pri izvedbi, dobavi ali montaži opreme, po splošnih pravilih odškodninskega prava,

- upoštevati vse veljavne predpise, normative in standarde ter pravila stroke,- izvrši dela solidno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi

in normativi;- naročnika z dopisom obvesti o dokončanju del;- bo hranil vso dokumentacijo vezano na predmetno javno naročilo, zagotavljal

revizijsko sledljivost, hrambo, vpogled in posredovanje naročniku, v skladu z veljavno zakonodajo najmanj 10 let po primopredaji objekta, in naročniku brezplačno posredoval fotokopije vseh zahtevanih dokumentov v vsaki fazi izvajanja projekta in po zaključku projekta do vključno 10 let po primopredaji objekta;

Izvajalec izjavlja, da je seznanjen:- s predmetom pogodbe,- z razpisnimi pogoji, ki so sestavni del te pogodbe,- s pogoji in okoliščinami za pravilno izvedbo del in s spremljajočimi riziki v zvezi z

izvedbo del.

9. člen – Strokovna izvedba del

Izvajalec se zavezuje prevzeto dobavo in inštalacijo izvršiti po razpisni dokumentaciji naročnika strokovno pravilno, vestno in visoke kakovosti, v skladu z vsemi veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in uzancami, ob sodelovanju z naročnikom in upoštevanju njegovih ekonomskih in tehničnih pogojev, pri čemer bo upošteval zlasti:

- da bo naročnika sproti obveščal o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev prevzetih obveznosti,- da bo izvedel druge obveznosti, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije,

64

Page 65: NAROČNIK: · Web viewNaročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do 25. 10. 2013 do 16.00 ure. Naročnik se ne zavezuje, da bo odgovarjal na vprašanja,

- da bo zagotavljal rezervne dele.

10. člen – Način plačila

Izvajalec lahko izstavi račun za dobavljeno blago po podpisu primopredajnega zapisnika.

Naročnik bo plačilo po računu poravnal v roku 30 dni po prejemu računa.

11. člen – Delo s podizvajalci

Izvajalec bo pogodbena dela izvajal sam ali s podizvajalci, ki jih je navedel v svoji ponudbi.

V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te

pogodbe.

V skladu z določbami ZJN-2 izvajalec del kot prevzemnik javnega naročila izjavlja, da bo

imel v primeru izvajanja pogodbenih del s pod izvajalci v času sklenitve pogodbe z

naročnikom in v času njenega izvajanja sklenjene pogodbe s podizvajalci za izvajanje del po

tej pogodbi, iz katerih je nedvoumno razvidno naslednje:

- del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema posamezni

podizvajalec,

- del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema glavni ponudnik,

- izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji

ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

- izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije,

- in ostale vsebine iz 71. člena ZJN-2.

Podatki o podizvajalcih, vrsti del in blaga, ki jih bodo izvedli oziroma dobavili ter soglasja

podizvajalcev za neposredno plačilo s strani naročnika, ki jih je izvajalec predložil v svoji

ponudbi, so sestavni del te pogodbe.

S podpisom pogodbe izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenih računov

neposredno plačuje podizvajalcem dela, ki jih bodo ti opravljali po tej pogodbi; naročnik pa se

ta plačila zavezuje opraviti v roku, kot velja za plačila naročnika izvajalcu po tej pogodbi.

65

Page 66: NAROČNIK: · Web viewNaročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do 25. 10. 2013 do 16.00 ure. Naročnik se ne zavezuje, da bo odgovarjal na vprašanja,

Izvajalec mora računu obvezno priložiti predhodno potrjene račune podizvajalcev, ki so

opravljali dela po tej pogodbi.

Če se med izvajanjem te pogodbe zamenja podizvajalec ali če izvajalec sklene za izvajanje

predmeta te pogodbe pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec pred menjavo pridobiti

pisno soglasje naročnika. Izvajalec mora v petih (5) dneh po nastanku take spremembe

naročniku predložiti:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le

ta zamenjan,

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del neposredno novemu podizvajalcu in

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu s strani naročnika.

V kolikor izvajalec zgornjih listin ne predloži v določenem roku, se šteje, da naročnik

spremembe podizvajalca oz. novega podizvajalca ni odobril.

Naročnik si pridržuje pravico, da lahko na kraju, kjer se dela izvajajo, kadarkoli preveri

delavce kateregakoli od podizvajalcev, ki opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati

verodostojne podatke.

12. člen – Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izvajalec mora najpozneje v osmih (8) dneh od sklenitve pogodbe kot pogoj za veljavnost

pogodbe izročiti naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini

10 % od vrednosti pogodbe. Kot pogodbena vrednost se šteje celotna pogodbena vrednost,

vključno z DDV.

Garancija mora biti veljavna najmanj 75 dni od sklenitve pogodbe, z možnostjo podaljšanja

na zahtevo naročnika. Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti

skladna z vzorcem iz razpisne dokumentacije.

Garancija mora biti brezpogojna in nepreklicno unovčljiva na prvi poziv, ne glede na kakršen

koli ugovor.

13. člen - Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi

66

Page 67: NAROČNIK: · Web viewNaročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do 25. 10. 2013 do 16.00 ure. Naročnik se ne zavezuje, da bo odgovarjal na vprašanja,

Izvajalec mora pred podpisom primopredajnega zapisnika naročniku predložiti bančno

garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5% od vrednosti pogodbe (vključno z

DDV). Garancija velja za vso dobavljeno opremo in za izvedbo celotnih inštalacijskih del.

Bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku mora biti skladna z vzorcem iz

razpisne dokumentacije.

V primeru, da izvajalec ne predloži naročniku garancije iz prejšnjega odstavka, se šteje, da

prevzem del ni opravljen.

Garancija mora biti brezpogojna in nepreklicno unovčljiva na prvi poziv, ne glede na kakršen

koli ugovor.

Naročnik je pooblaščen unovčiti garancijo za stroške, če izvajalec v garancijskem roku

oziroma v roku, ko velja predložena garancija, ne bo izpolnil kakšne svoje obveznosti, ki

izhaja iz naslova garancijske obveznosti.

V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom

tega roka, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost garancije za odpravo napak v garancijskem

roku vsaj 8 dni pred iztekom njene veljavnosti, sicer lahko naročnik uveljavi bančno garancijo

upoštevajoč ocenjeno vrednost stroška odpravljanja napake. V tem primeru se morebitni

presežek po obračunu dejanskih stroškov v 3 delovnih dneh nakaže na račun izvajalca.

Garancijski rok za odpravo napak je 36 mesecev in prične teči z dnem uspešne primopredaje.

Izvajalec se zavezuje vse napake in pomanjkljivosti ugotovljene v garancijskem roku,

odpraviti v roku največ 24 ur od prijave napake, v nujnih primerih pa takoj. Naročnik mora

ugotovljene napake in pomanjkljivosti, ki se pojavljajo v garancijskem roku prijaviti preko e-

pošte ali telefonsko. V prijavi je potrebno navesti, do kakšne napake je prišlo.

Rok za odpravo napake je 24 ur od prijave (v nujnih primerih takoj), na dežurno službo

izvajalca (od ponedeljka do petka) oz. 72 ur med vikendom in prazniki od časa prejema

obvestila, pod kar naročnik razume, da ga izvajalec kontaktira in mu javi pričetek

odpravljanja napake (okvare).

Po zaključenem posegu je potrebno naročniku izročiti primopredajni zapisnik, na katerem so

navedeni opis napake, datum odprave napake in druga opažanja. Stroške garancijskega

vzdrževanja, vključno s prevoznimi stroški in stroški za povrnitev nastale škode, v celoti nosi

izvajalec. Če je predmet javnega naročila v garancijskem roku bistveno popravljen oziroma je

67

Page 68: NAROČNIK: · Web viewNaročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do 25. 10. 2013 do 16.00 ure. Naročnik se ne zavezuje, da bo odgovarjal na vprašanja,

oprema zamenjana, začne garancijski rok teči znova in izvajalec je naročniku dolžan

predložiti nov garancijski list in novo finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski

dobi.

V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom

tega roka, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost bančne garancije za odpravo napak v

garancijski dobi.

Izvajalec se zaveže, da bo v primeru, da se bo enaka napaka na posameznem delu opreme

ponovila najmanj trikrat, tako opremo zamenjal z enakovredno novo opremo.

Naročnik ne sprejema nikakršnih splošnih pogojev izvajalca, ki niso skladni z zgoraj

navedenim.

14. člen – Predstavniki pogodbenih strank

Pooblaščeni predstavnik naročnika za izvajanje te pogodbe je _________________________.

Pooblaščeni predstavnik izvajalca za izvajanje te pogodbe je ________________________.

Pogodbeni stranki sta dolžni obvestiti nasprotno stranko o zamenjavi zgoraj navedenega

predstavnika v roku treh (3) delovnih dni po njegovi zamenjavi.

15. člen – Razdrtje pogodbe

Naročnik lahko od pogodbe odstopi v primeru če:

- pride izvajalec v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo

pogodbenih obveznosti,

- izvajalec prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika,

- izvajalec pred zamenjavo podizvajalcev ne pridobi pisnega soglasja naročnika,

- naročnik ugotovi, da izvajalec ni priglasil podizvajalcev na način določen v 7.

členu te pogodbe,

- če izvajalec malomarno in nepravočasno opravlja pogodbena dela.

68

Page 69: NAROČNIK: · Web viewNaročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do 25. 10. 2013 do 16.00 ure. Naročnik se ne zavezuje, da bo odgovarjal na vprašanja,

Izvajalec ima v primeru razdrtja pogodbe pravico do plačila dotlej kakovostno dobavljenega

blaga in kakovostno opravljenih storitev, naročniku pa je dolžan poravnati vso škodo, ki jo je

zaradi tega utrpel, tudi razliko do morebitne višje cene, ki jo bo za dokončanje del določil nov

izvajalec in sicer v 30 dneh od prejema pisnega zahtevka naročnika.

Če je pogodba razdrta, mora izvajalec takoj ustaviti dobavo po tej pogodbi.

16. člen – Protikorupcijska določila

Pogodba je nična, v kolikor se ugotovi, da je v skladu s 14. členom Zakona o integriteti in

preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10 s spremembami) izvajalec sam, kot tudi

nekdo drug v njegovem imenu ali na njegov račun pri tej pogodbi, predstavniku ali

posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, obljubil, ponudil ali dal kakšno

nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za

opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali

opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je

omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali

organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku,

zastopniku ali posredniku.

17. člen – Uporaba Obligacijskega zakonika

Za vsa vprašanja, ki s to pogodbo niso posebej opredeljena, se uporabljajo določbe

Obligacijskega zakonika (Ur.l. RS, št. 97/07 s spremembami).

18. člen – Reševanje sporov

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bodo stranke skušale rešiti

sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena

stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.

19. člen – Končne določbe

69

Page 70: NAROČNIK: · Web viewNaročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do 25. 10. 2013 do 16.00 ure. Naročnik se ne zavezuje, da bo odgovarjal na vprašanja,

Pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.

Če izvajalec ne predloži pravočasno in skladno s to pogodbo listin za zavarovanje posla, se

šteje, da Pogodba ni bila nikoli sklenjena.

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga podpišeta obe pogodbeni

stranki.

Pogodba je napisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po dva

izvoda.

Datum: Datum:

Izvajalec: Naročnik:

70