REPUBLICA DEL ECUADORSUBSECRETARIA DE OBRAS PBLICAS Y COMUNICACIONES

DIRECCIN PROVINCIAL BOLIVARRE-DPTOPB-1-2015

MODELO DE PLIEGOS DE RGIMEN ESPECIAL Versin SERCOP 1.0, 20 DE AGOSTO 2013

Forman parte integrante del Modelo de Pliegos de cada uno de los procedimientos de Rgimen Especial que a continuacin se detallan, los siguientes documentos:

I. CONDICIONES PARTICULARES PARA RGIMEN ESPECIAL DE:

a) Transporte de correo interno e internacionalb) Seguridad Interna y externa del Estado

c) Repuestos y accesorios

d) Obra artstica, Literaria o Cientfica

e) Entidades pblicas o sus subsidiarias

f) Productos o servicios comunicacionales

g) Bienes o servicios nicos en el mercado Proveedor nico

h) Asesora Jurdica y/o patrocinio Jurdico

II. CONDICIONES GENERALES PARA RGIMEN ESPECIALIII. FORMULARIO DE OFERTABienes y/o serviciosContratacin de obras

IV. FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIN O CONSORCIOV. FORMULARIO DE COMPROMISO DE SUBCONTRATACIN

VI. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS CONTRATOS DE:

a) Transporte de correo interno e internacional

b) Seguridad Interna y externa del Estado

c) Repuestos y accesorios

d) Obra artstica, Literaria o Cientfica

e) Entidades pblicas o sus subsidiarias

f) Productos o servicios comunicacionales

g) Bienes o servicios nicos en el mercado Proveedor nico

h) Asesora Jurdica y/o patrocinio Jurdico

VII. CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS PARA LA ADQUISICIN DE BIENES Y/O CONTRATACIN DE SERVICIOSINDICEI. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS PLIEGOS

SECCIN ICONVOCATORIASECCIN IIOBJETO DE LA CONTRATACIN, PRESUPUESTO

REFERENCIAL Y ESPECIFICACIONES TCNICAS O

TRMINOS DE REFERENCIASECCION IIICONDICIONES DEL PROCEDIMIENTOSECCION IVEVALUACIN DE LAS OFERTAS

SECCION VOBLIGACIONES DE LAS PARTES

II. CONDICIONES GENERALES DE LOS PLIEGOS PARA LA ADQUISICIN DE BIENES Y/O CONTRATACIN DE SERVICIOSSECCIN IDEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACINSECCIN IIMETODOLOGA DE EVALUACIN DE LAS OFERTASSECCION IIIFASE CONTRACTUALIII. FORMULARIO DE OFERTA

El formulario de la oferta, est contenido por la informacin detallada a continuacin, la cual, de no hacerse constar ser causal de descalificacin de la propuesta:Bienes y/o servicios

3.1 PRESENTACIN Y COMPROMISO

3.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE3.3NMINA DE SOCIOS, ACCIONISTAS O PARTCIPES

MAYORITARIOS DE PERSONAS JURDICAS3.4SITUACIN FINANCIERA3.5TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS3.6COMPONENTES DE LOS (BIENES / SERVICIOS) OFERTADOS3.7EXPERIENCIA DEL OFERENTE3.8PERSONAL TCNICO MNIMO REQUERIDO3.9EQUIPO MNIMO REQUERIDO3.10VALOR AGREGADO ECUATORIANO DE LA OFERTA3.11CLCULO DEL PORCENTAJE DE VALOR AGREGADO

ECUATORIANO DE LOS BIENES O SERVICIOS, RESPECTO DEL

COSTO DE PRODUCCINContratacin de obras

3.1 PRESENTACIN Y COMPROMISO

3.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE

3.3 NMINA DE SOCIO(S), ACCIONISTA(S) O PARTCIPE(S)

MAYORITARIOS DE PERSONAS JURDICAS OFERENTES.

3.4 SITUACIN FINANCIERA

3.5TABLA DE DESCRIPCIN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y

PRECIOS

3.6 ANLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

3.7 METODOLOGA DE CONSTRUCCIN

3.8CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS

3.9EXPERIENCIA DEL OFERENTE

3.10PERSONAL TCNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO

3.11EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO

3.12IDENTIFICACIN DE SUBCONTRATISTAS Y PORCENTAJE DE SUBCONTRATACIN

3.13PARTICIPACIN ECUATORIANA PARA EL PROYECTO, PROPUESTA POR EL OFERENTEIV. FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIN O CONSORCIOV. FORMULARIO DE COMPROMISO DE SUBCONTRATACIN

VI. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS CONTRATOS DE LICITACIN DE BIENES Y/O SERVICIOSVII. CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS PARA LA ADQUISICIN DE BIENES Y/O CONTRATACIN DE SERVICIOSPLIEGO DE RGIMEN ESPECIAL PARA LA

CONTRATACION DE BIENES Y/O SERVICIOS UNICOS EN EL MERCADO DE PROVEEDOR UNICOINTRODUCCIN: El PLIEGO que contiene las condiciones de participacin del presente procedimiento de contratacin ha sido dividido en dos partes sustanciales y que forman parte integrante del mismo.

PARTE I: CONDICIONES PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DE BIENES Y/O SERVICIOS UNICOS EN EL MERCADO DE PROVEEDOR UNICO en la que se establecen la informacin y reglas especficas que rigen al procedimiento de contratacin, incluidos formularios y el contrato. La Entidad Contratante sealar en las condiciones particulares las especificidades del procedimiento al que convoca y para el efecto detallar e individualizar las condiciones del mismo y del contrato a suscribirse. En consecuencia, deber realizar los ajustes y/o modificaciones a las condiciones particulares del presente pliego, as como la determinacin y aplicabilidad de los formularios previstos para el presente procedimiento; reemplazando todo texto que conste en parntesis por el contenido pertinente, as como incorporar o sustituir la redaccin por otro contenido que a su criterio le es aplicable.

PARTE II: CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACION POR RGIMEN ESPECIAL del pliego, contiene aquella informacin y reglas de participacin que son comunes al procedimiento de contratacin y por tanto no requieren de variacin alguna; por ello, no son materia de ajuste y/o modificacin por parte de las Entidades Contratantes; sin embargo, forman parte sustancial de las condiciones de participacin en los procedimientos de contratacin y del contrato a suscribirse con el oferente que resulte adjudicado.

INDICE

I. CONDICIONES PARTICULARES PARA LA CONTRATACIN DE BIENES Y/O SERVICIOS UNICOS EN EL MERCADO DE PROVEEDOR UNICOSECCION I

INVITACION

SECCION II

OBJETO DE LA CONTRATACIN, PRESUPUESTO REFERENCIAL Y

TRMINOS DE REFERENCIA.

2.1Objeto2.2 Presupuesto referencial

2.3 Trminos de referenciaSECCIN III

CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO

3.1Cronograma del proceso

3.2Vigencia de la oferta

3.3Precio de la propuesta

3.4Precio de la Oferta

3.5Plazo de ejecucin

3.6Forma de pago

3.6.1Anticipo3.7.Forma de presentar la oferta:

SECCIN IV

EVALUACIN DE LA OFERTA

4.1Integridad de la oferta:

4.2Evaluacin de la oferta (cumple / no cumple)4.2.1 Porcentaje de Valor Agregado Ecuatoriano Mnimo

SECCIN V

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

5.1 Obligaciones del Contratista

5.2 Obligaciones de la Contratante

Nota: Edicin del modelo de pliego: La Entidad Contratante sealar en las condiciones particulares las especificidades del proceso al que convoca y para el efecto detallar e individualizar las condiciones del mismo. En consecuencia, la Entidad Contratante asume la responsabilidad por los ajustes y/o modificaciones realizadas a las condiciones particulares del presente pliego, as como por la determinacin y aplicabilidad de los formularios previstos para el presente proceso, y reemplazar todo texto que conste en parntesis por el contenido pertinente.I. CONDICIONES PARTICULARES PARA LA CONTRATACIN DE BIENES Y/O SERVICIOS UNICOS EN EL MERCADO DE PROVEEDOR UNICOSECCIN I

INVITACIN

Habindose la DIRECCIN PROVINCIAL DE TRANSPORTE Y OBRAS PBLICAS BOLIVAR acogido al Rgimen Especial para la contratacin de repuestos y servicios de proveedor nico, conforme se desprende de la Resolucin de Inicio No. RE-DPB-01-2015, suscrito por el Abg. Jorge Abedrabbo Garca-Director Provincial de Transporte y Obras Pblicas de Bolvar, se invita a la empresa AUTOMOTORES DE LA SIERRA, a que presente su oferta tcnica y econmica para la provisin de el ADQUISICIN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, INCLUIDO EL DIAGNOSTICO Y LA MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA PATRULLA DE CAMINOS CON REG. MIN. 01-387. El presupuesto referencial es de USD. 8.157,01 Ocho mil ciento cincuenta y siete dlares de Estados Unidos de Amrica con 01/100 sin incluir el IVA, y el plazo estimado para la ejecucin del contrato es de 60 das, contado a partir de la fecha de la suscripcin del contrato.Las condiciones generales de esta invitacin son las siguientes:

1. El pliego est disponible, sin ningn costo, en el Portal Institucional del SERCOP, www.compraspublicas.gob.ec.2. Para poder participar en el presente procedimiento, al momento de la presentacin de la propuesta, el oferente interesado debern encontrarse habilitado en el Registro nico de Proveedores En consecuencia, para participar, bastar registrar o indicar en su propuesta, el nmero o cdigo de RUP.3. Se convoca al proveedor nico invitado a una audiencia informativa para el da y hora indicados en el cronograma del proceso, a fin de que DIRECCIN PROVINCIAL DE TRANSPORTE Y OBRAS PBLICAS BOLIVAR explique en trminos generales el objeto de la invitacin, absuelva las consultas y realice las aclaraciones que fueren requeridas. De esta audiencia se dejar constancia en un acta que ser publicada en el Portal Institucional.

4. La oferta se presentar de forma fsica en la Entidad Contratante, ubicada en la provincia Bolvar Cantn Guaranda Ciudadela las Colinas Calle Av. Isidro Ayora 205 y Camilo Montenegro; o de forma electrnica a travs del portal institucional del SERCOP, caso en el que para ser vlida deber estar firmada electrnicamente; hasta la fecha y hora indicados en el cronograma del proceso. En los dos casos, sea que la Oferta se presente en forma fsica o en forma electrnica, el precio de la misma siempre deber subirse a travs del Portal Institucional, hasta la fecha en que se cierre el plazo para la presentacin de la oferta. La falta de ingreso del precio de la propuesta en el Portal, ser causa de descalificacin de la oferta. 5. La evaluacin de la oferta se realizar aplicando los parmetros de calificacin definidos por la Entidad Contratante.

6. Los pagos del contrato se realizarn con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria 520 0002 0000 56 00 018 005 730813 0201 001 000 0000 Repuestos y Accesorios por un valor de hasta USD. 7.099,69 incluido del IVA, y 520 0002 0000 56 00 018 005 730405 0201 001 000 0000 Vehculo (Instalacin Mantenimiento y Reparaciones) por un valor de hasta USD. 2.036,16 incluido del IVA, dentro del vigente presupuesto institucional, con registro e-SIGEF No. 90.

La partida presupuestaria deber certificarse por la totalidad de la contratacin incluyndose el IVA.

7. El procedimiento se ceir a las disposiciones de la LOSNCP, su Reglamento General, las resoluciones del SERCOP y el presente pliego.

Guaranda 24 Junio 2015.

__________________________________

Abg. Jorge Farah Abedrabbo GarcaDIRECCIN PROVINCIAL DE TRANSPORTE Y OBRAS PBLICAS DE BOLVARSECCIN II

OBJETO DE LA CONTRATACIN, PRESUPUESTO REFERENCIAL Y

TRMINOS DE REFERENCIA.

2.1Objeto: Este procedimiento precontractual tiene como propsito seleccionar a la oferta de origen ecuatoriano, para la contratacin de ADQUISICIN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, INCLUIDO EL DIAGNOSTICO Y LA MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA PATRULLA DE CAMINOS CON REG. MIN. 01-387 bienes y/o servicios nicos en el mercado o de proveedor nico.

Si en el procedimiento de contratacin no hubiere oferta u ofertas consideradas de origen ecuatoriano, la Entidad Contratante considerar y analizar aquella (s) ofertas que no se consideren ecuatorianas.

2.2 Presupuesto referencial: El presupuesto referencial es USD. 8.157,01 Ocho mil ciento cincuenta y siete dlares de Estados Unidos de Amrica con 01/100 sin incluir el IVA, de conformidad con el siguiente detalle:Cdigo

CPCDescripcin del bien o servicioUnidadCantidadPrecio UnitarioPrecio Global

49129ADQUISICIN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, INCLUIDO EL DIAGNOSTICO Y LA MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA PATRULLA DE CAMINOS CON REG. MIN. 01-387UNIDAD18.157,018.157,01

8.157,01

978,84

TOTAL9.135,85

2.3 Especificaciones Tcnicas o Trminos de Referencia: Se incluirn las especificaciones tcnicas o trminos de referencia para el objeto a contratarse, considerando todos los rubros y/o condiciones necesarios para su adecuada ejecucin.

ESPECIFICACIONES TCNICAS PROVISIN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHCULO MARCA CHEVROLET AO 2011 PLACA BEA-0394 CHASIS NUMERO: 8LBETF3G8B0075377 MOTOR: 6VE1290101 DE LA DIRECCIN PROVINCIAL DE TRANSPORTE Y OBRAS PBLICAS BOLIVAR.El objetivo del presente proceso es lograr la contratacin para la provisin del servicio de mantenimiento, preventivo y correctivo, que incluya mano de obra y repuestos para el vehculo automotor vehculo marca Chevrolet ao 2011 placa BEA-0394, Chasis numero: 8lbetf3g8b0075377 Motor Nmero: 6ve1290101 de la Direccin Provincial del Ministerio de Transporte y Obras Pblicas Bolvar, lo que permitir la operacin adecuada de mencionado equipo.

El servicio requerido es el mantenimiento preventivo y correctivo (incluido mano de obra y repuestos), es el siguiente:CANTIDADMANTENIMIENTO CORRECTIVO

1.00MANTENIMIENTO CORRECTIVO - REPARACION MOTOR COMBUSTION INTERNA

1.00MANTENIMIENTO CORRECTIVO - REPARACION SISTEMA INDICADOR DE COMBUSTIBLE

1.00MANTENIMIENTO CORRECTIVO - REPARACION MECANISMO DE DOBLE TRANSMISIN

1.00MANTENIMIENTO CORRECTIVO - REPARACION SISTEMA ELEVAVIDRIO.

Para lo cual el repuestos originales y servicios se detallan a continuacin:CANTIDADSERVICIO

1.00ACEITE DE DIRECCION HIDRAULICA: CAMBIAR

1.00CARDAN: DESMONTAR / MONTAR

1.00FLOTADOR DE COMBUSTIBLE: CAMBIAR

1.00DISCOS DE FRENO: RECTIFICAR

1.00PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS: CAMBIAR

2.00AMORTIGUADORES DELANTEROS: CAMBIAR ( 2 )

1.00PUNTA DE EJE DELANTERO: CAMBIAR

1.00CAUCHO FELPA VIDRIO:SUSTITUIR

1.00GASOLINA

1.00BUJIAS: CAMBIAR

1.00ACEITE: CAJA: CAMBIAR

1.00ACEITE: DIFERENCIAL DELANTERO: CAMBIAR

1.00MOTOR: REPARAR

1.00CAJA DE CAMBIOS: DESMONTAR/MONTAR

1.00FRENOS: REVISAR/REGULAR

1.00SISTEMA ELECTRICO: REVISAR

1.00TRABAJOS DE RECTIFICADORA

CANTIDADREPUESTOS

6.00PISTON STD (PARA RIN GRUESO)

6.00RINES STD (RIN GRUESO)

12.00COJINETES DE BIELA (VERDE)

6.00COJINETES DE BANCADA (VERDES)

1.00BOMBA DE ACEITE

1.00JUEGO DE EMPAQUES DE MOTOR(COMPLETO)

6.00PASADOR PISTON MOTOR

1.00RETEN DELANTERO CIGUEAL (BOMBA DE ACEITE)

1.00RETEN POSTERIOR CIGUEAL

1.00ACEITE MOBIL MX 15W40

1.00FILTRO ACEITE

1.00SHELLACK

1.00SILICONE GRIS

24.00PROPULSOR DE VALVULA

12.00VALVULAS DE ESCAPE

12.00VALVULAS DE ADMICION

8.00REFRIGERANTE 50/50

1.00BANDA ALTERNADOR CON A/C

1.00ACEITE DEXRON III

1.00KIT EMBRAGUE

1.00CARDAN DELANTERO (DE LA DOBLE)

1.00FLOTADOR TANQUE COMBUSTIBLE

1.00PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS

1.00MOTOR CALEFACCION (INT TABLERO)

1.00KIT AMORTIGUADORES DELANTEROS

2.00GRASA

1.00CAUCHO CONTORNO PTA DEL LH

1.00MANGUERA SUP RADIADOR ( BAJA )

6.00BUJIAS

1.00MANGUERA INF RADIADOR

2.00FOCO 2P

1.00FOCO ALOGENO 60/55W -64193-

4.00ACEITE MOBIL MX 15W40

3.00ACEITE MOBILUBE 80W90 GLS

1.00TUBO DE ESCAPE CENTRAL

1.00LIMPIADOR PARTES DE FRENOS

SECCIN III

CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO

3.1 Cronograma del proceso: El cronograma que regir el proceso ser el siguiente:

ConceptoDaHora

Fecha de publicacin23/06/2015

Fecha lmite para audiencia de aclaraciones24/06/2015

Fecha lmite de entrega de oferta26/06/201512:00

Fecha de apertura de oferta26/06/201513:00

Fecha estimada de adjudicacin29/06/201516:00

En el caso de ser necesario, el trmino para la convalidacin de errores ser de acuerdo al siguiente cronograma (nmero de das).ConceptoDaHora

Fecha lmite para solicitar convalidacin de errores29/06/201513:00

Fecha lmite para convalidacin errores01/07/201513:00

Fecha estimada de adjudicacin02/07/201513:00

3.2Vigencia de la oferta: La oferta se entender vigente hasta la firma del contrato. En caso de que no se seale una fecha estar vigente hasta la celebracin del contrato, de acuerdo a lo establecido en el artculo 30 de la LOSNCP.

3.3Precio de la propuesta: Se entender por precio de la propuesta al valor que el oferente haga constar en el Portal Institucional del SERCOP, informacin que se completar en lnea.

3.4Precio de la Oferta: USD. 8.157,01 Ocho mil ciento cincuenta y siete dlares de Estados Unidos de Amrica con 01/100 sin incluir el IVA.El precio de la oferta deber cubrir todas las actividades y costos necesarios para que el oferente preste los servicios objeto de la contratacin en cumplimiento de las especificaciones tcnicas y/o los trminos de referencia correspondientes y a plena satisfaccin de la DIRECCIN PROVINCIAL DE TRANSPORTE Y OBRAS PBLICAS BOLIVAR.Los precios presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad. Cualquier omisin se interpretar como voluntaria y tendiente a conseguir precios que le permitan presentar una oferta ms ventajosa.

3.5Plazo de ejecucin: El plazo estimado para la ejecucin del contrato es de 60 das, contado a partir de la firma del contrato.3.6Forma de pago: Los pagos se realizarn de la manera prevista en el numeral 6 de la Invitacin y del Contrato.3.6.1Anticipo: USD. 0,00.3.7.Forma de presentar la oferta: La oferta se podr presentar a travs del Portal Institucional del SERCOP completando el formulario electrnico, o bien en forma fsica. Para este segundo caso, se presentar un sobre nico el cual contendr la siguiente ilustracin:

REGIMEN ESPECIAL: BIENES Y SERVICIOS UNICOS EN EL MERCADO O DE PROVEEDOR UNICO

CDIGO DEL PROCESO: RE-DPTOPB-1-2015

OFERTA

Seor

Abg. Jorge Farah Abedrabbo GarcaDIRECCIN PROVINCIAL DE TRANSPORTE Y OBRAS PBLICAS BOLIVAR.Presente

PRESENTADA POR: ____________________________________

No se tomarn en cuenta las ofertas entregadas en otro lugar o despus del da y hora fijados para su entrega-recepcin.

SECCIN IV

EVALUACIN DE LA OFERTA

4.1Integridad de la oferta: La integridad de la oferta se evaluar considerando la presentacin de los Formularios y requisitos mnimos previstos en el pliego. Para la verificacin del cumplimiento de los requisitos mnimos se estar a la metodologa CUMPLE O NO CUMPLE.4.2Evaluacin de la oferta (cumple / no cumple): Los parmetros de calificacin propuestos a continuacin, son las condiciones mnimas que deber cumplir la oferta.

4.2.1 Parmetros de calificacin:

La Entidad Contratante deber definir los parmetros; sus condiciones mnimas o mximas de obligatorio cumplimiento y el medio de verificacin.

4.2.2 Porcentaje de Valor Agregado Ecuatoriano Mnimo

La Entidad Contratante deber verificar si el oferente cumple con el porcentaje mnimo sectorial ecuatoriano, determinado por el SERCOP. Slo el participante que cumple con el porcentaje de mnimo sectorial ecuatoriano continuar en el procedimiento.

4.2.3 Patrimonio

Cuando el presupuesto referencial sea igual o superior al resultado de multiplicar el coeficiente 0,000002 por el presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio econmico, la Entidad Contratante verificar que el patrimonio del oferente sea igual o superior a la relacin que se determine con respecto del presupuesto referencial establecido para el procedimiento, conforme las regulaciones expedidas por el SERCOP

4.2.4 Equipo mnimo: Tener talleres AUTORIZADOS por la marca Chevrolet, jurisdiccin en la Provincia de Tungurahua o Chimborazo.4.2.5 Personal tcnico mnimo:

Hoja de Vida del Jefe o Gerente de Taller, el mismo que deber acreditar estudios tercer nivel.

4.2.6 Experiencia general mnima:

Presentar documentacin que valide la experiencia del oferente en los ltimos 2 aos.

4.2.7 Experiencia mnima del personal tcnico:

Experiencia mnima del Jefe o Gerente de Taller de 2 aos.4.2.8 ndices financieros y Patrimonio:

En caso de personas jurdicas presentar el valor del patrimonio del ltimo ejercicio fiscal, en cuyo caso deber adjuntar la declaracin presentada al SRI.

4.2.9 Porcentaje de Valor Agregado Ecuatoriano Mnimo:

El oferente deber presentar el Valor Agregado Ecuatoriano (VAE), del servicio Objeto de este procedimiento.4.2.10 Especificaciones tcnicas o Trminos de referencia:

La entidad contratante verificar que el oferente en la oferta que ha presentado, de cumplimiento expreso y puntual a las especificaciones tcnicas de los servicios que se pretende contratar, de conformidad con lo detallado en el numeral 2.3 del pliego.

CUADRO DE VERIFICACIN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MNIMOS DE LA OFERTA TCNICA

PARMETROCUMPLENO CUMPLEOBSERVACIONES

Equipo mnimo

Personal tcnico mnimo

Experiencia general mnima

Experiencia mnima del personal tcnico

Patrimonio:

Porcentaje de Valor Agregado Ecuatoriano Mnimo

Especificaciones tcnicas

Si la oferta que cumpla integralmente con los parmetros mnimos, ser adjudicada, caso contrario ser descalificada.

SECCIN V

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

5.1Obligaciones del Contratista:

El Contratista debe proteger y salvar de responsabilidad a la Entidad Contratante y a sus representantes de cualquier reclamo o juicio que surgiera como consecuencia de la contravencin o falta de cumplimiento de cualquier norma jurdica por parte del contratista o su personal. En caso de encontrar en los documentos contractuales una discrepancia o contradiccin con relacin a cualquier norma jurdica, el contratista deber informar de esto a la Entidad Contratante.

5.2 Obligaciones de la Contratante:

Dar solucin a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecucin del contrato, en un plazo (5 das) contados a partir de la peticin escrita formulada por el contratista.

INDICE

II. CONDICIONES GENERALES DE LOS PLIEGOS PARA CONTRATACIN POR REGIMEN ESPECIALSECCIN IDEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIN1.1 mbito de aplicacin1.2 Resolucin de inicio1.3 Invitacin directa

1.4 Comisin Tcnica

1.5 Partcipes1.6 Invitacin directa al proveedor1.7 Presentacin y apertura de oferta1.8 Inhabilidades1.9 Obligaciones del oferente1.10 Audiencia informativa1.11 Cambios al cronograma1.12 Convalidacin de errores de forma1.13 Causas de rechazo1.14 Adjudicacin y notificacin1.15 Garantas1.16 Cancelacin del procedimiento1.17 Declaratoria de procedimiento desierto1.18 Adjudicatario fallido1.19 Publicacin1.20 Moneda de cotizacin y pago1.21 Reclamos1.22 Administracin del contrato1.23 Fiscalizacin (Para contratos de ejecucin de obra)1.24 Transferencia tecnolgica1.25 Oferta de origen ecuatoriano, metodologa y VAE1.26 Desagregacin Tecnolgica1.27 Vigencia Tecnolgica1.28 Control ambiental1.29 Visitas al sitio de entrega/instalacin de bienesSECCIN IIMETODOLOGA DE EVALUACIN DE LA OFERTA2.1.Metodologa de evaluacin de la oferta2.2.Formulario para la elaboracin de la ofertaSECCIN III

FASE CONTRACTUAL

3.1Ejecucin del contrato:

3.1.1Inicio, planificacin y ejecucin contractual3.1.2Cumplimiento de especificaciones o trminos de referencia

3.1.3Personal del contratista

3.1.4Materiales

3.1.5Obligaciones del contratista

3.1.6Obligaciones de la contratante

3.1.7. Vigilancia y custodia

3.1.8. Trabajos defectuosos o no autorizados

3.1.9Pagos

3.1.10Administrador del Contrato

3.1.11 Fiscalizador del Contrato (Para contratos de ejecucin de obra)NOTAS: Edicin del modelo de pliego: Las condiciones generales no son materia de ajuste y/o modificaciones por parte de las Entidades Contratantes. Las condiciones generales son principios bsicos, estipulaciones o clusulas establecidas, con el objeto de regular la relacin con los partcipes en el presente procedimiento de contratacin pblica, en el marco de la legislacin aplicable. Las resoluciones y disposiciones administrativas dictadas por el SERCOP que se emitan durante el procedimiento, quedan incorporadas al Pliego de Condiciones Generales y se aplicarn de manera obligatoria.

II. CONDICIONES GENERALES PARA REGIMEN ESPECIAL

Las condiciones generales contenidas en el presente documento son de aplicacin general para los procedimientos de ejecucin de obra, adquisicin de bienes y/o prestacin de servicios, mediante rgimen especial, para la contratacin de bienes, obras y servicios calificados para la seguridad interna y externa del Estado; productos y servicios comunicacionales a travs de procesos de seleccin; asesora y patrocinio jurdico; obra artstica, literaria o cientfica; repuestos o accesorios; bienes y servicios nicos en el mercado, o proveedor nico; transporte de correo interno y/o internacional; contratos entre entidades pblicas y/o subsidiarias, salvo las excepciones que en lo pertinente se encuentran claramente especificadas.

SECCIN IDEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIN1.1 mbito de aplicacin: El procedimiento de Rgimen Especial para las contrataciones previstas en el artculo 2 de Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica, inclusive en lo que respecta al giro especfico de negocio, observarn lo dispuesto en la normativa prevista en el Reglamento General de la Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica. En tratndose de las entidades que presten servicios de salud y que se hallen comprendidas en el mbito de la Ley, debern adquirir los frmacos del Cuadro Nacional de Medicamentos Bsicos as como aquellos contemplados en los casos previstos en el artculo 6 de la Ley de Produccin, Importacin, Comercializacin y Expendio de Medicamentos Genricos de Uso Humano. Todos los frmacos que se adquieran deben cumplir con los requisitos sanitarios establecidos en la Ley Orgnica de Salud que permitan garantizar su calidad, seguridad y eficacia.

1.2 Resolucin de inicio: La mxima autoridad de la Entidad Contratante o su delegado emitir una resolucin motivada, demostrando la existencia de la circunstancia material y/o necesidad concreta que le faculta acogerse al Rgimen Especial para la contratacin de bienes, obras o servicios, segn sea el caso. Adicionalmente, en la mencionada resolucin, deber aprobar el pliego, el cronograma del procedimiento y dispondr el inicio del mismo. Esta Resolucin se publicar en el Portal Institucional.

1.3 Invitacin directa: Salvo disposicin normativa en contrario, una vez publicada la resolucin mencionada en el numeral 1.2 de este instrumento en el Portal Institucional, la Entidad Contratante invitar al proveedor a fin de que presente su oferta.1.4 Comisin Tcnica: El procedimiento presupone la conformacin obligatoria de una Comisin Tcnica, salvo que norma expresa lo seale como no necesaria, la que estar integrada de conformidad con el artculo 18 del Reglamento General de la Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica -RGLOSNCP-, encargada del trmite del procedimiento en la fase precontractual. Esta comisin analizar las ofertas de bienes/servicios de origen ecuatoriano, as como aquellas que cumplen con el porcentaje de participacin ecuatoriana mnimo para el caso de obras, incluso en el caso de haberse presentado una sola, considerando los parmetros de calificacin establecidos en este pliego, y recomendar a la mxima autoridad de la Entidad Contratante la adjudicacin o la declaratoria de procedimiento desierto. Cuando no hubiere oferta u ofertas consideradas de origen ecuatoriano, la Entidad Contratante continuar el procedimiento con las ofertas de bienes y/o servicios de origen extranjero; en el caso de las obras, el porcentaje de participacin ecuatoriana mnimo es de cumplimiento obligatorio para el oferente.

1.5 Participante: La invitacin estar dirigida a la persona natural o jurdica, nacional o extranjera, asociacin de stas o consorcio, que se encuentre habilitada en el Registro nico de Proveedores, RUP, que tenga su domicilio fiscal en el Ecuador, que oferte obras/bienes/servicios de origen ecuatoriano y tenga inters en participar en este procedimiento.Cuando exista un compromiso de asociacin o consorcio, todos los miembros de la asociacin debern estar habilitados en el RUP al tiempo de presentar la oferta, y se designar un procurador comn de entre ellos, que actuar a nombre de los comprometidos. En caso de ser adjudicados, los comprometidos debern constituirse en asociacin o consorcio y lo inscribirn en el RUP, previa la firma del contrato, dentro del trmino previsto para la firma del mismo; en caso contrario, se declarar a los integrantes del compromiso de asociacin o consorcio como adjudicatarios fallidos.

1.6 Invitacin directa al proveedor: La Entidad Contratante invitar a travs del portal institucional al proveedor con el que va a realizar la contratacin. El proveedor seleccionado deber estar habilitado en el Registro nico de Proveedores RUP-, en la(s) categora(s) correspondiente(s).

La seleccin de las ofertas de provisin de frmacos se har solo entre los proveedores habilitados en el Registro nico de Proveedores (RUP), para cuyo efecto, debern haber obtenido previamente el certificado sanitario de provisin de medicamentos emitido por la Autoridad Sanitaria Nacional.

En tratndose de la contratacin de productos comunicacionales y/o servicios comunicacionales, a travs de procesos de seleccin, la Entidad Contratante deber invitar directamente al menos 3 proveedores y mximo 5 proveedores inscritos en el RUP.

En tratndose de la contratacin de empresas de correos rpidos o courier, para el transporte de correo interno y/o internacional, la Entidad Contratante deber invitar directamente al menos 2 proveedores y mximo 5 proveedores inscritos en el RUP.

No se exigir al oferente la entrega de documentos que previamente hayan sido entregados para efectos de habilitarse en el Registro nico de Proveedores.1.7 Presentacin y apertura de oferta: La oferta tcnica y econmica, se presentarn en un sobre nico en la direccin establecida por la Entidad Contratante, hasta la fecha y hora indicada en el cronograma del proceso, sin perjuicio de que stas sean subidas al portal institucional.

Una hora ms tarde de fenecido el trmino para la presentacin del sobre nico, se proceder a la apertura de la(s) oferta(s) recibida(s).

1.8 Inhabilidades: No podrn participar en el presente procedimiento precontractual, por s mismas o por interpuesta persona, quienes incurran en inhabilidades generales y/o especiales, de acuerdo a los artculos 62 y 63 de la Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica -LOSNCP- ; y, 110 y 111 del Reglamento General de la LOSNCP.

De verificarse con posterioridad que un oferente incurso en una inhabilidad general o especial hubiere suscrito el contrato, dar lugar a la terminacin unilateral del contrato conforme el numeral 5 del artculo 94 de la LOSNCP. 1.9 Obligaciones del oferente: El oferente deber revisar cuidadosamente el pliego y cumplir con todos los requisitos solicitados en l. La omisin o descuido del oferente al revisar dicho documento no le relevar de sus obligaciones con relacin a la presentacin de su oferta.

1.10 Audiencia informativa: Cuando el procedimiento as lo disponga, en el da y hora sealados para el efecto, se celebrar la audiencia informativa en la cual la Comisin Tcnica o a la mxima autoridad o su delegado, explicar en trminos generales el objeto de la contratacin, absolver las consultas, realizar las aclaraciones que el oferente invitado efecte respecto del pliego y proporcionar toda la informacin que fuere pertinente. Cuando fuere pertinente, el proveedor invitado suscribir un convenio de estricta confidencialidad respecto de la informacin a la que ha tenido acceso con motivo de su participacin en el procedimiento y la audiencia informativa. De dicha audiencia se levantar un acta que ser publicada en el Portal Institucional.

Formulada la invitacin, la audiencia no podr exceder el trmino de tres (3) das contados desde su publicacin.

1.11 Cambios al cronograma: La Entidad Contratante podr modificar el cronograma con la motivacin respectiva; el cambio ser publicado en el Portal Institucional y podr realizarse hasta la fecha lmite fijada para la audiencia informativa.

1.12 Convalidacin de errores de forma: Si se presentaren errores de forma, los oferentes, en el trmino previsto en el cronograma, contado a partir de la fecha de notificacin, podrn convalidarlos previa peticin de la Entidad Contratante, conforme a lo previsto en al artculo 23 del Reglamento General de la LOSNCP y en las resoluciones emitidas por el SERCOP para el efecto.En ningn caso ser posible convalidar lo siguiente:

La no presentacin de cualquiera de los formularios que integran el pliego al momento de presentar la oferta:

La oferta econmica, salvo que se trate de errores de clculo o de sumatoria;

Modificaciones a especificaciones, caractersticas o condiciones de la oferta tcnica originalmente presentadas, salvo omisiones de certificacin, errores tipogrficos, de foliado o sumilla.

Al efecto, se estar a la Resolucin que el SERCOP emita respecto de la materia.

1.13 Causas de rechazo: Luego de evaluada la oferta, la Entidad Contratante podr rechazarla por las siguientes causas:

1.13.1Si no cumpliera los requisitos exigidos en las condiciones generales y condiciones particulares que incluyen las especificaciones tcnicas y los formularios de este pliego.

1.13.2 Si se hubiera entregado y/o presentado la oferta en lugar distinto al fijado o despus de la hora establecida para ello, o no se hubiera subido el valor de la propuesta al Portal Institucional.

1.13.3 Cuando la ofertas contenga errores sustanciales, y/o evidentes, que no puedan ser convalidados, de acuerdo a lo sealado en las resoluciones emitidas por el SERCOP.

1.13.4 Si el contenido de cualquiera de los acpites de los formularios difiriere del previsto en el pliego, condicionndolo o modificndolo, de tal forma que se alteren las condiciones contempladas para la ejecucin del contrato. De igual forma, si se condicionara la oferta con la presentacin de cualquier documento o informacin.

1.13.5 Si el oferente no hubiere atendido la peticin de convalidacin, en el trmino fijado para el efecto, de acuerdo a lo dispuesto en el artculo 23 del RGLOSNCP y en la resolucin emitida por el SERCOP, siempre y cuando el error no convalidado constituya causal de rechazo.

1.13.6 Si al momento de la presentacin de la propuesta, el oferente interesado no se encontrare habilitado en el Registro nico de Proveedores o no hubiere registrado o indicado en su propuesta, el nmero o cdigo de RUP. Una oferta ser descalificada por la Entidad Contratante en cualquier momento del procedimiento si, de la revisin de los documentos que fueren del caso, pudiere evidenciarse inconsistencia, simulacin o inexactitud de la informacin presentada. La Entidad Contratante podr solicitar al oferente la documentacin que estime pertinente y que ha sido referida en cualquier documento de la oferta, no relacionada con el objeto mismo de la contratacin, para validar la oferta presentada del procedimiento.

La adjudicacin se circunscribir a la oferta calificada. No se aceptarn ofertas alternativas.

1.14 Adjudicacin y notificacin: La mxima autoridad de la Entidad Contratante o su delegado, mediante resolucin motivada, con base en el resultado de la evaluacin de la oferta, reflejado en el informe elaborado por los integrantes de la Comisin Tcnica, cuando fuere del caso, o el responsable de evaluar las propuestas, adjudicar el contrato al proveedor invitado, si ste cumpliere con las especificaciones tcnicas previstas en el pliego y se adeca o mejora el presupuesto referencial previsto. En la contratacin de empresas de correos rpidos o Courier, cuando se recibiere una sola oferta, de convenir a los intereses institucionales, la entidad contratante podr adjudicar el procedimiento a dicho oferente.

La notificacin de la adjudicacin se la realizar publicando la Resolucin a travs del Portal Institucional.

En tratndose de la contratacin de productos y/o servicios comunicacionales, a travs de un proceso de seleccin, la adjudicacin podr efectuarse por la totalidad de los productos o servicios requeridos o parte de ellos, de as convenir a los intereses de la Entidad Contratante.

1.15 Garantas: En forma previa a la suscripcin de todo contrato derivado de los procedimientos establecidos en este pliego, a excepcin de los contratos que deban suscribirse entre entidades pblicas o sus subsidiarias, se debern presentar las garantas previstas en los artculos 74, 75 y 76 de la LOSNCP, en cualquiera de las formas contempladas en el artculo 73 ibdem.

1.15.1 La garanta de fiel cumplimiento del contrato se rendir por un valor igual al cinco por ciento (5%) del monto total del mismo, en una de las formas establecidas en el artculo 73 de la LOSNCP. No se exigir esta garanta en los contratos cuya cuanta sea menor a multiplicar el coeficiente 0.000002 por el Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio econmico Esta garanta se presentar en una de las formas determinadas en los numerales 1, 2 o 5 del artculo 73 de la LOSNCP.

1.15.2 La garanta de buen uso del anticipo se rendir por un valor igual al determinado y previsto en el presente pliego, que respalde el 100% del monto a recibir por este concepto.

El valor que por concepto de anticipo otorgar la Entidad Contratante al contratista, no podr ser superior al setenta por ciento (70%) del monto adjudicado para el caso de bienes o servicios, ni superior al cincuenta por ciento (50%) en el caso de obras. El valor ser depositado en una cuenta que el contratista aperture en un banco estatal o privado, en el que el Estado tenga participacin accionaria o de capital superior al cincuenta por ciento. El adjudicatario, en forma previa a la suscripcin del contrato, deber presentar, un certificado de la institucin bancaria o financiera en la que tenga a su disposicin una cuenta en la cual sern depositados los valores correspondientes al anticipo, de haber sido concedido.El contratista deber autorizar expresamente en el contrato el levantamiento del sigilo bancario de la cuenta en la que ser depositado el anticipo recibido. El administrador del contrato o el fiscalizador designado por la Entidad Contratante verificar que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al procedimiento de devengamiento del anticipo o ejecucin contractual.

1.15.3 En la contratacin de obras o actividades artsticas, literarias o cientficas, se admitirn como garantas, pagars o letras de cambio, endosados por valor en garanta o fianzas personales del contratista.

1.16 Cancelacin del procedimiento: En cualquier momento comprendido entre la invitacin y hasta 24 horas antes de la fecha de presentacin de las ofertas, la mxima autoridad de la Entidad Contratante podr declarar cancelado el procedimiento mediante resolucin motivada, de acuerdo a lo establecido en el artculo 34 de la LOSNCP.

1.17 Declaratoria de procedimiento desierto: La mxima autoridad de la Entidad Contratante, antes de resolver la adjudicacin, podr declarar desierto el procedimiento, si se produjere alguno de los casos previstos en el artculo 33 de la LOSNCP.

Dicha declaratoria se realizar mediante resolucin motivada de la mxima autoridad de la Entidad Contratante o su delegado, fundamentada en razones tcnicas, econmicas y/o jurdicas. Una vez declarado desierto el procedimiento, la mxima autoridad o su delegado podr disponer su archivo o su reapertura.

De declararse desierta la contratacin de productos y/o servicios comunicacionales a travs de un proceso de seleccin, la mxima autoridad o su delegado iniciara un nuevo proceso bajo la figura de contratacin directa de conformidad con las disposiciones del RGLOSNCP.

1.18 Adjudicatario fallido: En caso de que el adjudicatario no suscribiere el contrato dentro del trmino previsto, por causas que le sean imputables, la mxima autoridad de la Entidad Contratante o su delegado le declarar adjudicatario fallido conforme lo previsto en el artculo 35 de la LOSNCP, y seguir el procedimiento previsto en la LOSNCP y la Resolucin emitida por el SERCOP para el efecto. Una vez que el SERCOP haya sido notificado con tal resolucin, actualizar el Registro de Incumplimientos, suspendiendo del RUP al infractor y proceder de conformidad con lo prescrito en el artculo 98 de la LOSNCP. 1.19 Publicacin: La mxima autoridad o su delegado tiene la obligacin de publicar los procesos de contratacin y la informacin relevante de los mismos en el Portal Institucional, siempre que, no se trate de un procedimiento precontractual de bienes, obras o servicios destinados para la Seguridad Interna y Externa.

1.20 Moneda de cotizacin y pago: La oferta deber presentarse en dlares de los Estados Unidos de Amrica. El pago se realizar en la misma moneda.

1.21 Reclamos: Para el evento de que los oferentes o adjudicatarios presenten reclamos relacionados con su oferta, se deber considerar lo establecido en los artculos 102 y 103 de la LOSNCP y el procedimiento correspondiente.

1.22 Administracin del contrato: La Entidad Contratante designar de manera expresa un administrador del contrato, quien velar por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato. El administrador deber canalizar y coordinar todas y cada una de las obligaciones contractuales convenidas, as como a los integrantes de la Comisin para la recepcin provisional, parcial, total y definitiva del contrato, de conformidad a lo establecido en los artculos 121 y 124 del Reglamento General de la LOSNCP.

El Administrador del contrato, quedar autorizado para realizar las gestiones inherentes a su ejecucin, incluyendo aquello que se relaciona con la aceptacin o no de los pedidos de prrroga que pudiera formular la CONTRATISTA.

El Administrador ser el encargado de la administracin de las garantas, durante todo el perodo de vigencia del contrato. Adoptar las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondr las multas y sanciones a que hubiere lugar, as como tambin deber atenerse a las condiciones generales y especficas de los pliegos que forman parte del presente contrato.

Respecto de su gestin reportar a la autoridad institucional sealada en el contrato, debiendo comunicar todos los aspectos operativos, tcnicos, econmicos y de cualquier naturaleza que pudieren afectar al cumplimiento del objeto del contrato.

Tendr bajo su responsabilidad la aprobacin y validacin de los productos e informes que emita y/o presente la CONTRATISTA y suscribir las actas que para tales efectos se elaboren.

1.23. Fiscalizacin: NO APLICA1.24 Transferencia tecnolgica: NO APLICA1.25 Oferta de origen ecuatoriano, metodologa y VAE: Es obligatoria, la aplicacin del Valor Agregado Ecuatoriano como uno de los criterios de evaluacin y adjudicacin en todos los procedimientos de adquisicin de bienes y/o prestacin de servicios.

El porcentaje de Valor Agregado Ecuatoriano es el valor mnimo a cumplir para definir si un bien y/o servicio es de origen ecuatoriano.

La metodologa a utilizar para la determinacin del Valor Agregado Ecuatoriano de las ofertas en los procedimientos para la contratacin de bienes y servicios, ser la expedida por el SERCOP mediante resolucin.

Para que una oferta sea considerada como de origen ecuatoriano, el Valor de Agregado Ecuatoriano de ella, obtenido a partir de la aplicacin de la metodologa sealada en el prrafo precedente, deber ser igual o superior al dispuesto en la resolucin expedida por el SERCOP para el efecto.

El valor agregado de una oferta se lo obtendr a partir de la informacin que los proveedores suministrarn a travs del formulario Declaracin de Agregado Ecuatoriano que es parte de la resolucin expedida para el efecto.

Se presentar un formulario por cada tipo de bienes y servicios que fueran parte del proceso de contratacin, segn su tipologa, y se utilizar la metodologa sealada.

Toda Entidad Contratante deber, en forma obligatoria, incorporar en las actas de entrega-recepcin, sean parciales o definitivas, la declaracin del contratista respecto del cumplimiento del Valor Agregado Ecuatoriano propuesto y aceptado para los bienes y/o servicios entregados o prestados; y, para el caso de que el contratista no sea productor de los bienes contratados, como parte del proceso de entrega recepcin, deber adjuntar obligatoriamente las facturas de su adquisicin.

1.26 Desagregacin Tecnolgica: NO APLICA1.27 Vigencia Tecnolgica: NO APLICA1.28 Control ambiental: NO APLICA1.29 Visitas al sitio de las obras o, de entrega/instalacin de bienes: NO APLICA1.30. Subcontratacin: NO APLICA1.31Inconsistencia, simulacin y/o inexactitud de la informacin: En el caso de que la entidad contratante encontrare que existe inconsistencia, simulacin o inexactitud en la informacin presentada por el oferente, adjudicatario o contratista, la mxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, descalificar del procedimiento de contratacin al proveedor, lo declarar adjudicatario fallido o contratista incumplido, segn corresponda y, en ltimo caso, previo al trmite de terminacin unilateral, sin perjuicio adems, de las acciones judiciales a que hubiera lugar.SECCIN IIMETODOLOGA DE EVALUACIN DE LA OFERTA2.1.Metodologa de evaluacin de la oferta: La evaluacin de la oferta se encaminar a proporcionar una informacin imparcial sobre si una oferta debe ser rechazada. Para ello se establecen tres etapas: 1) Integridad de la oferta: Se verificar la presentacin del Formulario de la oferta debidamente elaborado y suscrito, as como los dems formularios adicionales propuesto por la Entidad Contratante. 2) Oferta tcnica: Se verifica el cumplimiento de los requisitos mnimos que debe contener la oferta. 3) Se evala las condiciones cumplidas por el oferente en la etapa anterior, y la oferta econmica. Deber ponderarse las condiciones de mejora en los trminos de referencia. La Entidad Contratante, bajo su responsabilidad, deber asegurar que los parmetros de evaluacin publicados en el Portal Institucional, cuando fuere requerido, hayan sido los realmente utilizados en el proceso.a. Primera Etapa: Integridad de las ofertas.-Se revisar que la oferta haya incorporado todos los formularios definidos en el presente pliego, conforme el siguiente detalle:

1. FORMULARIO DE LA OFERTA

2. FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIN O CONSORCIO3. FORMULARIO DE COMPROMISO DE SUBCONTRATACIN (Aplica nicamente para la contratacin de obras)Aquella oferta que contenga el FORMULARIO DE LA OFERTA debidamente elaborado y suscrito, pasar a la etapa de evaluacin cumple / no cumple; caso contrario ser rechazada.b. Segunda Etapa: Evaluacin de la oferta tcnica (cumple / no cumple).- Los parmetros de calificacin debern estar definidos y dimensionados por la Entidad Contratante, no darn lugar a dudas, ni a interpretacin o a la subjetividad del evaluador, se considerarn parmetros tcnico-econmicos con dimensionamiento de mnimos o mximos admisibles y de obligatorio cumplimiento.

Los parmetros debern estar debidamente sustentados, relacionados con el objeto de la contratacin y no contravenir la LOSNCP, su reglamento o las resoluciones emitidas por el SERCOP; deber estar completamente definido, no ser restrictivo ni discriminatorio y deber establecer su indicador y el medio de comprobacin.

Al evaluar la oferta presentada por una asociacin, consorcio o compromiso de asociacin o consorcio, las Entidades Contratantes debern considerar los aportes de cada participante, con base en la informacin que deber desglosarse a travs del Formulario, que es parte del presente pliego e integrar en consecuencia la oferta y en observancia de las resoluciones que el SERCOP emita para el efecto. Es obligatoria, la aplicacin del Valor Agregado Ecuatoriano como uno de los criterios de evaluacin y adjudicacin en todos los procedimientos de contratacin incluidos los del rgimen especial de giro especifico de negocio cuando se trate de bienes o servicios y, el porcentaje de participacin ecuatoriano mnimo para el caso de obras.

La metodologa a utilizar para la determinacin del Valor Agregado Ecuatoriano de las ofertas en los procedimientos para la contratacin de bienes y servicios y, aquella para la ejecucin de los estudios de desagregacin tecnolgica para obras, ser la expedida por el SERCOP mediante resolucin.

Para que una oferta de bienes o servicios sea considerada como de origen ecuatoriano, el Valor de Agregado Ecuatoriano de aquella, obtenido a partir de la aplicacin de la metodologa sealada en el prrafo precedente, deber ser igual o superior al dispuesto en la resolucin expedida por el SERCOP, para el efecto y se lo obtendr a partir de la informacin que los proveedores suministrarn a travs del formulario Declaracin de Agregado Ecuatoriano que hace parte de la regulacin expedida por el SERCOP sobre tal materia.

Se presentar un formulario por cada tipo de bien o servicio que fuera parte del procedimiento de contratacin, segn su tipologa, y se utilizar la metodologa sealada.

Para que una oferta para la ejecucin de obras sea aceptada, el porcentaje de participacin ecuatoriana mnimo resultante del estudio de desagregacin tecnolgica, obtenido a partir de la aplicacin de la metodologa sealada en el prrafo precedente, deber ser igual o superior al calculado por la Entidad Contratante.

2.2.Formulario de la oferta: El oferente incluir en su oferta la informacin que se establece en el Formulario de la Oferta. Pueden utilizarse formatos elaborados en ordenador a condicin que la informacin sea la que se solicita y que se respeten los campos existentes en el formulario que contiene el presente pliego.SECCIN III

FASE CONTRACTUAL

3.1Ejecucin del contrato:

3.1.1Inicio, planificacin y ejecucin contractual: El contratista iniciar los trabajos, prestar los servicios o entregar los bienes dentro del plazo establecido en el contrato. Iniciada la ejecucin del contrato y durante toda la vigencia del mismo, el contratista analizar conjuntamente con el administrador del contrato el cumplimiento del mismo, de acuerdo con el cronograma entregado por l en su oferta para el cumplimiento del contrato derivado del procedimiento de contratacin.

En tratndose de la contratacin de obra, el contratista analizar conjuntamente con la fiscalizacin el avance de los trabajos, de acuerdo con el cronograma entregado por l en su oferta para la ejecucin de la obra materia del procedimiento de contratacin. Por razones no imputables al contratista, la administracin del contrato podr reprogramar y actualizar el cronograma de ejecucin contractual, o cuando fuere del caso, el cronograma valorado de trabajos y el programa de uso de personal y equipos, por razones debidamente justificadas, de ser el caso.

Igual actualizacin se efectuar cada vez que, por una de las causas establecidas en el contrato, se aceptase modificaciones al plazo contractual. Estos documentos servirn para efectuar el control del cumplimiento de la ejecucin del contrato, o de avance de obra, a efectos de definir el grado de cumplimiento del contratista.

3.1.2Cumplimiento de especificaciones o trminos de referencia: Todos los bienes a entregar, servicios a prestar u obras a ejecutar debern cumplir en forma estricta con las especificaciones tcnicas y/o los trminos de referencia requeridos segn sea el caso, en el pliego y constantes en el contrato. En el caso de que el contratista descubriere discrepancias entre los distintos documentos, deber indicarlo inmediatamente al administrador del contrato, o al fiscalizador cuando se trate de la ejecucin de obra, a fin de que establezca el documento que prevalecer sobre los dems; y, su decisin ser definitiva.

En caso de que cualquier dato o informacin no hubieren sido establecidos por la Entidad Contratante o, el contratista no pudiere obtenerla directamente, stas se solicitarn al administrador del contrato. La administracin proporcionar, cuando considere necesario, instrucciones adicionales, para realizar satisfactoriamente el proyecto.3.1.3Personal del contratista: El contratista emplear personal en nmero suficiente para el cumplimiento del contrato y con la debida experiencia. El personal tcnico deber ser el mismo que consta en el listado que se present en la oferta. Para su reemplazo se deber solicitar previamente al administrador del contrato en caso de bienes o servicios, o al fiscalizador en el caso de obras, su conformidad, acompaando la hoja de vida del profesional propuesto, quien obligatoriamente acreditar una capacidad tcnica y experiencia igual o superior a las del reemplazado.

El administrador del contrato o, el fiscalizador, segn sea el caso, podr requerir en forma justificada al contratista, el reemplazo de cualquier integrante de su personal que lo considere incompetente o negligente en su oficio, se negare a cumplir las estipulaciones del contrato y sus anexos, o presente una conducta incompatible con sus obligaciones.

3.1.4Materiales: Todos los materiales, instalaciones, suministros y dems elementos que se utilicen para le cabal cumplimiento del contrato, cumplirn ntegramente las especificaciones tcnicas de la oferta, y a su falta, las instrucciones que imparta la administracin del contrato, o el fiscalizador en tratndose de obras.

Los bienes, materiales a incorporarse definitivamente en la obra, suministrados por el contratista sern nuevos, sin uso y de la mejor calidad. La administracin del contrato o la fiscalizacin podrn exigir, cuando as lo considere necesario, para aquellos que requieran de un tratamiento o manejo especial, que se coloquen sobre plataformas o superficies firmes o bajo cubierta, o que se almacenen en sitios o bodegas cubiertas, sin que ello implique un aumento en los precios y/o en los plazos contractuales.

Los materiales almacenados, aun cuando se haya aprobado antes de su uso, sern revisados al momento de su utilizacin, para verificar su conformidad con las especificaciones.

3.1.5Obligaciones del contratista: El contratista debe contar con o disponer de todos los permisos y autorizaciones que le habiliten para la ejecucin correcta y legal de la obra, para el ejercicio de su actividad, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislacin ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislacin laboral, y aquellos trminos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, y de ser necesario y lo disponga el administrador del contrato, deber realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (sealtica, letreros de peligro, precaucin, etc.), para la debida proteccin del pblico, personal de la administracin del contrato o fiscalizacin y personal del contratista mismo, especialmente si las actividades afectan la va pblica o las instalaciones de servicios pblicos.

Los sueldos y salarios del contratista con los trabajadores se estipularn libremente, pero no sern inferiores a los mnimos legales vigentes en el pas.

El contratista deber pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo debern ceirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarn los subcontratistas a su personal.

Sern tambin de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que est sujeto segn las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social.

En el caso de las obras, el contratista deber tambin suscribir con las EPSs o MYPES subcontratistas, los contratos que correspondan, en los porcentajes ofertados y evaluados, copia de los cuales deber ser entregada a la Entidad Contratante para conocimiento y seguimiento por parte de fiscalizacin y administracin del contrato. En el transcurso de la ejecucin de la obra el contratista podr solicitar a la Entidad Contratante la sustitucin del o los subcontratistas, nicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecucin de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador.

El contratista, adems, deber notificar a la Entidad Contratante cualquier situacin que le justifique la sustitucin, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s), en los casos sealados en el numeral I.25 de estas Condiciones Generales. En forma previa a la presentacin de las planillas correspondientes, deber entregar a la fiscalizacin de la obra los documentos contentivos de la informacin relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecucin por parte del subcontratista, de acuerdo a los trminos constantes en la oferta evaluada.

El contratista se comprometer a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecucin contractual; y que, en caso de que las autoridades del ramo determinaren o descubrieren tal prctica, se someter y aceptar las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminacin unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes.El contratista, en general, deber cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscrito.3.1.6Obligaciones de la contratante:

- Designar al administrador del contrato.

-Cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato, y en los documentos del mismo, en forma gil y oportuna.

-Dar solucin a los problemas que se presenten en la ejecucin del contrato, en forma oportuna.

-Las dems, determinadas en el pliego precontractual.

3.1.7. Vigilancia y custodia: NO APLICA3.1.8. Trabajos defectuosos o no autorizados:

El contratista deber garantizar todos los trabajos de mantenimiento encargados en ejecucin del contrato. En caso de comprobar trabajos defectuoso por parte de la Contratante, deber rehacerlos a su costo.

3.1.9Pagos: El trmite de pago seguir lo estipulado en las clusulas respectivas del contrato. En caso de retencin indebida de los pagos al contratista se cumplir el artculo 101 de la LOSNCP.

3.1.10Administrador del Contrato.- El administrador del contrato es el supervisor designado por la mxima autoridad de la Entidad Contratante, o su delegado, responsable de la coordinacin y seguimiento de la ejecucin contractual; en obra, responsable de la coordinacin y seguimiento de las actividades de construccin y de las acciones del fiscalizador.

Corresponde, en todos los casos, evaluar las acciones, decisiones y medidas tomadas por la fiscalizacin para la ejecucin de la obra, con estricto cumplimiento de las obligaciones contractuales, conforme los programas, cronogramas, plazos y costos previstos; y, emitir la autorizacin o conformidad respectiva. Solo contando con la autorizacin del administrador del contrato, el contratista podr ejecutar las obras adicionales por costo ms porcentaje, aumento de cantidades de obras y contratos complementarios.

Tendr a su cargo adems, la administracin de las garantas de modo tal que asegure que stas se encuentren vigentes, durante todo el perodo de vigencia del contrato; ya sea hasta el devengamiento total del anticipo entregado (de ser el caso), como hasta la recepcin definitiva del objeto del contrato respecto de la garanta de fiel cumplimiento.El/la administrador/a del contrato tendr la potestad de dirimir en el caso de existir diferencias de carcter tcnico o econmico entre el contratista y la fiscalizacin respecto de la ejecucin del contrato.

Respecto de su gestin reportar a la mxima autoridad institucional o ante la autoridad prevista en el contrato (rea requirente), debiendo comunicar todos los aspectos operativos, tcnicos, econmicos y de cualquier naturaleza que pudieren afectar al cumplimiento del objeto del contrato.

3.1.11 Fiscalizador del Contrato.- NO APLICAIII. FORMULARIO DE OFERTA (Bienes y Servicios)NOMBRE DEL OFERENTE: ..

3.1PRESENTACIN Y COMPROMISO

El que suscribe, en atencin a la convocatoria efectuada por la DIRECCIN PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PBLICAS BOLIVAR para la ejecucin del MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA PATRULLA DE CAMINOS 01-387., luego de examinar el pliego del presente procedimiento, al presentar esta oferta por (sus propios derechos, si es persona natural) / (representante legal o apoderado de ....... si es persona jurdica), (procurador comn de, si se trata de asociacin o consorcio) declara que:

1. El oferente es proveedor elegible de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica, LOSNCP, y su Reglamento.

2. La nica persona o personas interesadas en esta oferta est o estn nombradas en ella, sin que incurra en actos de ocultamiento o simulacin con el fin de que no aparezcan sujetos inhabilitados para contratar con el Estado.

3. La oferta la hace en forma independiente y sin conexin abierta u oculta con otra u otras personas, compaas o grupos participantes en este procedimiento y, en todo aspecto, es honrada y de buena fe. Por consiguiente, asegura no haber vulnerado y que no vulnerar ningn principio o norma relacionada con la competencia libre, leal y justa; as como declara que no establecer, concertar o coordinar directa o indirectamente, en forma explcita o en forma oculta- posturas, abstenciones o resultados con otro u otros oferentes, se consideren o no partes relacionadas en los trminos de la normativa aplicable; asimismo, se obliga a abstenerse de acciones, omisiones, acuerdos o prcticas concertadas o y, en general, de toda conducta cuyo objeto o efecto sea impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia, ya sea en la presentacin de ofertas y posturas o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este procedimiento de contratacin. En tal virtud, declara conocer que se presumir la existencia de una prctica restrictiva, por disposicin del Reglamento para la aplicacin de la Ley Orgnica de Regulacin y Control del Poder de Mercado, si se evidencia la existencia de actos u omisiones, acuerdos o prcticas concertadas y en general cualquier conducta, independientemente de la forma que adopten, ya sea en la presentacin de su ofertas, o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este proceso de contratacin.4. Al presentar esta oferta, cumple con toda la normativa general, sectorial y especial aplicable a su actividad econmica, profesin, ciencia u oficio; y, que los equipos y materiales que se incorporarn, as como los que se utilizarn para su ejecucin, en caso de adjudicacin del contrato, sern de propiedad del oferente o arrendados y contarn con todos los permisos que se requieran para su utilizacin.

5. Suministrar la mano de obra, equipos y materiales requeridos para el cumplimiento de sus obligaciones, de acuerdo con el pliego; suministrar todos los bienes ofertados, nuevos de fbrica, completos, listos para su uso inmediato, de conformidad con las caractersticas detalladas en esta oferta y las especificaciones tcnicas solicitadas (bienes)/ prestar los servicios, de acuerdo con los pliegos, especificaciones tcnicas, trminos de referencia e instrucciones(servicios); en el plazo y por los precios indicados en el Formulario de Oferta; que al presentar esta oferta, ha considerado todos los costos obligatorios que debe y deber asumir en la ejecucin contractual, especialmente aquellos relacionados con obligaciones sociales, laborales, de seguridad social, ambientales y tributarias vigentes.

6. Bajo juramento declara expresamente que no ha ofrecido, ofrece u ofrecer, y no ha efectuado o efectuar ningn pago, prstamo o servicio ilegtimo o prohibido por la ley; entretenimiento, viajes u obsequios, a ningn funcionario o trabajador de la Entidad Contratante que hubiera tenido o tenga que ver con el presente procedimiento de contratacin en sus etapas de planificacin, programacin, seleccin, contratacin o ejecucin, incluyndose preparacin del pliego, aprobacin de documentos, calificacin de ofertas, seleccin de contratistas, adjudicacin o declaratoria de procedimiento desierto, recepcin de productos o servicios, administracin o supervisin de contratos o cualquier otra intervencin o decisin en la fase precontractual o contractual.

7. Acepta que en el caso de que se comprobare una violacin a los compromisos establecidos en los numerales 2, 3, 4, 5 y 6 que anteceden, la Entidad Contratante le descalifique como oferente, o d por terminado en forma inmediata el contrato, observando el debido proceso, para lo cual se allana a responder por los daos y perjuicios que tales violaciones hayan ocasionado.

8. Declara que se obliga a guardar absoluta reserva de la informacin confiada y a la que pueda tener acceso durante las visitas previas a la valoracin de la oferta y en virtud del desarrollo y cumplimiento del contrato en caso de resultar adjudicatario, as como acepta quela inobservancia de lo manifestado dar lugar a que la Entidad Contratante ejerza las acciones legales civiles y penales correspondientes y en especial las determinadas en los artculos 200 y 201 del Cdigo Penal vigente.

9. Conoce las condiciones dela contratacin, ha estudiado las especificaciones tcnicas, trminos de referencia y dems informacin del pliego, las aclaraciones y respuestas realizadas en el proceso, y en esa medida renuncia a cualquier reclamo posterior, aduciendo desconocimiento por estas causas.

10. Entiende que las cantidades indicadas en el Formulario de Oferta para esta contratacin son exactas y, por tanto no podrn variar por ningn concepto.

11. De resultar adjudicatario, manifiesta que suscribir el contrato comprometindose a ejecutar el suministro o prestar el servicio sobre la base de las cantidades, especificaciones, trminos de referencia y condiciones, las mismas que declara conocer; y en tal virtud, no podr aducir error, falencia o cualquier inconformidad, como causal para solicitar ampliacin del plazo.12. Conoce y acepta que la Entidad Contratante se reserva el derecho de adjudicar el contrato, cancelar o declarar desierto el procedimiento, si conviniere a los intereses nacionales o institucionales, sin que dicha decisin cause ningn tipo de reparacin o indemnizacin a su favor.

13. Se somete a las disposiciones de la LOSNCP, de su Reglamento General, de las resoluciones del INCOP y dems normativa que le sea aplicable.

14. Garantiza la veracidad y exactitud de la informacin y documentacin, as como de las declaraciones incluidas en los documentos de la oferta, formularios y otros anexos, as como de toda la informacin que como proveedor consta en el portal, al tiempo que autoriza a la Entidad Contratante a efectuar averiguaciones para comprobar u obtener aclaraciones e informacin adicional sobre las condiciones tcnicas, econmicas y legales del oferente. Acepta que, en caso de que se comprobare administrativamente por parte de las entidades contratantes que el oferente o contratista hubiere alterado o faltado a la verdad sobre la documentacin o informacin que conforma su oferta, dicha falsedad ideolgica ser causal para descalificarlo del procedimiento de contratacin, declararlo adjudicatario fallido o contratista incumplido, segn corresponda, previo el trmite respectivo; y, sin perjuicio de las acciones judiciales a las que hubiera lugar.

15. No contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecucin contractual; y que, en caso de que las autoridades del ramo determinaren o descubrieren tal prctica, se sometern y aceptarn las sanciones que de tal prctica puedan derivarse, incluso la terminacin unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes.

16. Bajo juramento, que no est incurso en las inhabilidades generales y especiales para contratar establecidas en los artculos 62 y 63 de la LOSNCP y de los artculos 110 y 111 de su Reglamento General y dems normativa aplicable.

17. En caso de que sea adjudicatario, conviene en:

a) Firmar el contrato dentro del trmino de 15 das desde la notificacin con la resolucin de adjudicacin. Como requisito indispensable previo a la suscripcin del contrato presentar las garantas correspondientes. (Para el caso de Consorcio se tendr un trmino no mayor de treinta das)

b) Aceptar que, en caso de negarse a suscribir el respectivo contrato dentro del trmino sealado, se aplicar la sancin indicada en los artculos 35 y 69 de la LOSNCP.

c) Garantizar todo el trabajo que efectuar de conformidad con los documentos del contrato.

(Si el oferente fuere extranjero, se aadir un literal que dir: d) Previamente a la firma del contrato, el oferente se compromete a domiciliarse en el pas conforme lo disponen el artculo 6 y la Seccin XIII de la Ley de Compaas; y, a obtener el RUP).

3.2DATOS GENERALES DEL OFERENTE.

NOMBRE DEL OFERENTE: (determinar si es persona natural, jurdica, consorcio o asociacin; en este ltimo caso, se identificar a los miembros del consorcio o asociacin. Se determinar al representante legal, apoderado o procurador comn, de ser el caso).

Ciudad:

Calle (principal):

No.:

Calle (interseccin):

Telfono(s):

Correo electrnico:

Cdula de Ciudadana (Pasaporte):

R.U.C:

3.3NMINA DE SOCIO(S), ACCIONISTA(S) O PARTCIPE(S) MAYORITARIOS DEPERSONAS JURDICAS OFERENTES.

A. DECLARACIN

En mi calidad de representante legal de .. (razn social) declaro bajo juramento y en pleno conocimiento de las consecuencias legales que conlleva faltar a la verdad, que:

1. Libre y voluntariamente presento la nmina de socios, accionista o partcipes mayoritarios que detallo ms adelante, para la verificacin de que ninguno de ellos est inhabilitado en el RUP para participar en los procedimientos de contratacin pblica;

2. Que la compaa a la que represento (el oferente deber agregar la palabra SI, o la palabra, NO, segn corresponda a la realidad) est registrada en la BOLSA DE VALORES.

(En caso de que la persona jurdica tenga registro en alguna bolsa de valores, deber agregar un prrafo en el que conste la fecha de tal registro, y declarar que en tal virtud sus acciones se cotizan en la mencionada Bolsa de Valores.)

3. Me comprometo a notificar a la Entidad Contratante la transferencia, cesin, enajenacin, bajo cualquier modalidad de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de participacin, que realice la persona jurdica a la que represento. En caso de no hacerlo, acepto que la Entidad Contratante declare unilateralmente terminado el contrato respectivo.(Esta declaracin del representante legal solo ser obligatoria y generar efectos jurdicos si la compaa o persona jurdica NO cotiza en bolsa)

4. Acepto que en caso de que el accionista, partcipe o socio mayoritario de mi representada est domiciliado en un paraso fiscal, la Entidad Contratante descalifique a mi representada inmediatamente.

5. Garantizo la veracidad y exactitud de la informacin; y, autorizo a la Entidad Contratante, al Servicio Nacional de Contratacin Pblica INCOP, o a los rganos de control, a efectuar averiguaciones para comprobar tal informacin.

6. Acepto que en caso de que el contenido de la presente declaracin no corresponda a la verdad, la Entidad Contratante:

a . Observando el debido proceso, aplique la sancin indicada en el ltimo inciso del artculo 19 de la Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica LOSNCP-;

b . Descalifique a mi representada como oferente; o,

c . Proceda a la terminacin unilateral del contrato respectivo, en cumplimiento del artculo 64 de la LOSNCP, si tal comprobacin ocurriere durante la vigencia de la relacin contractual.

Adems, me allano a responder por los daos y perjuicios que estos actos ocasionen.

B. NMINA DE SOCIOS, ACCIONISTAS O PARTCIPES:

TIPO DE PERSONA JURDICA:Compaa Annima

Compaa de Responsabilidad Limitada

Compaa Mixta

Compaa en Nombre Colectivo

Compaa en Comandita Simple

Sociedad Civil

Corporacin

Fundacin

Asociacin o consorcio

Otra

Nombres completos del socio(s), accionista(s), partcipe(s)

Nmero de cdula de

identidad, ruc o identificacin similar emitida por pas extranjero, de ser el casoPorcentaje de participacin

en la estructura de propiedad

de la persona jurdicaDomicilio

Fiscal

NOTA: Si el socio (s), accionista (s) o partcipe (s) mayoritario (s) es una persona jurdica, de igual forma, se deber identificar los nombres completos de todos los socio (s), accionista (s) o partcipe (s), para lo que se usar el siguiente formato:

Nombres completos del socio(s), accionista(s), partcipe(s)Nmero de cdula de identidad, ruc o identificacin similar emitida por pas extranjero, de ser el casoPorcentaje de participacin en la estructura de propiedad de la persona jurdicaDomicilio

Fiscal

Notas:

1. Este formato 3.3 del Formulario de la oferta solo ser llenado por personas jurdicas. (Esta obligacin ser aplicable tambin a los partcipes de las asociaciones o consorcios que sean personas jurdicas, constituidos de conformidad con el artculo 26 de la LOSNCP.)

2. La falta de presentacin del formato por parte de la Persona Jurdica ser causal de descalificacin de la oferta.

3. Las personas naturales no estn obligadas a presentar el Formato 3.3 del Formulario de la Oferta.

3.4SITUACIN FINANCIERA

(No aplica para contrataciones entre Entidades Pblicas o sus subsidiarias) Hoja.... de .....

(Nota: Se deber presentar la declaracin de impuesto a la renta del ejercicio fiscal inmediato anterior que fue entregada al Servicio de Rentas Internas SRI.)

3.5TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

Hoja...de....

Cdigo

CPCDescripcin del bien o servicioUnidadCantidadPrecio

UnitarioPrecio Global

TOTAL

(Nota: Estos precios no incluyen IVA)

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: (en letras y nmeros), ms IVA

3.6COMPONENTES DE LOS (BIENES O SERVICIOS) OFERTADOS

El oferente deber llenar una tabla de los componentes de los (bienes o servicios), en la cual se deben incluir todos y cada uno de los rubros ofertados, que respondan a los requerimientos de (la Entidad Contratante).

3.7EXPERIENCIA DEL OFERENTE

Hoja.... de .....

ContratanteObjeto del contrato (descripcin de los bienes o servicios)Monto del ContratoPlazo contractualFechas de ejecucinObservaciones

InicioTerminacin

3.8PERSONAL TCNICO MNIMO REQUERIDO

Hoja.... de .....

No.Cargo / FuncinExperiencia en trabajos similaresObservaciones

3.9EQUIPO MNIMO REQUERIDO

Hoja.... de .....

Detalle del equipoAo de fabricacinUbicacin actualPropietario actualMatrcula

No.Observaciones

3.10VALOR AGREGADO ECUATORIANO DE LA OFERTA:

3.11CLCULO DEL PORCENTAJE DE VALOR AGREGADO ECUATORIANO RESPECTO DEL COSTO DE PRODUCCIN(Se presentar un formulario por cada uno de los tipos de bien o servicio que son parte de la oferta)

Hoja ....de .....

DescripcinELEMENTOS DE COSTO DEL BIEN O SERVICIOValor Agregado Ecuatoriano

(%)

CPCCdigo CPC del producto

Descripcin Descripcin del producto (bien o Servicio)

CantidadCantidad solicitada por la entidad

UnidadUnidad de medida del producto (Bien o Servicio

Costo Total(CT)Costo Total de Produccin del bien o prestacin del servicio

Suma (%)Sumatoria de los valores de las columnas a, b, c, d, e,

AValor de materia prima, materiales e insumos de origen ecuatoriano de aplicacin directa al bien o servicio.(A/CT) x 100

BValor de mano de obra utilizada en el pas para la fabricacin del bien o prestacin del servicio.(B/CT) x 100

CValor de la tecnologa de origen nacional aplicada en la elaboracin del bien o prestacin del servicio: Gastos de investigacin, desarrollo y Propiedad Intelectual.

(El valor proporcional utilizado para este clculo ser el resultante de aplicar el valor de amortizacin anual directamente en el perodo de fabricacin del bien o prestacin del servicio desarrollado, objeto de la oferta, de acuerdo a la Ley de Rgimen Tributario Interno y su reglamento)(C/CT) x 100

DValor de servicios, incluidos los profesionales, prestados por personas naturales y jurdicas nacionales para la fabricacin del bien o prestacin del servicio.(D/CT) x 100

EValor de depreciacin de equipos instalados en las plantas industriales en Ecuador empleados para la fabricacin del bien, o prestacin del servicio, de acuerdo a los siguientes criterios:

- Para la fabricacin de bienes o prestacin de servicios, la depreciacin no podr ser realizada en un tiempo menor de diez (10) aos para herramientas, maquinarias, equipos e instalacin.

- El valor de depreciacin ser el valor histrico en libros. En caso que no exista valor de depreciacin, este concepto se lo realizar segn avalo de activos.

- El valor proporcional utilizado para este clculo, ser el resultante de aplicar el valor de depreciacin anual obtenido de la maquinaria, equipos o instalaciones en el perodo realmente utilizado directamente en la fabricacin del bien o prestacin del servicio objeto de la oferta.(E/CT) x 100

TOTAL AGREGADO ECUATORIANO(

Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario,

-------------------------------------------------------

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O PROCURADOR COMN (segn el caso)

(LUGAR Y FECHA)

IV. FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIN O CONSORCIO

Comparecen a la suscripcin del presente compromiso, por una parte, .. , debidamente representada por .; y, por otra parte, representada por ., todos debidamente registrados en el RUP.Los comparecientes, en las calidades que intervienen, capaces para contratar y obligarse, acuerdan suscribir el presente compromiso de Asociacin o Consorcio para participar en el proceso licitatorio convocado por.., para.En caso de resultar adjudicados, los oferentes comprometidos en la conformacin de la asociacin o consorcio, declaran bajo juramento que formalizarn el presente compromiso mediante la suscripcin de la pertinente escritura pblica y se habilitar al Consorcio constituido en el RUP, para dar cumplimiento a lo previsto en la Resolucin emitida por el INCOP, aplicable a este caso.

Los promitentes asociados o consorciados presentarn la informacin considerando los porcentajes de participacin en relacin a ndices, calidades, condiciones, experiencia o cualquier otro indicador puntuable, conforme al siguiente detalle:

(Se deber adjuntar cuadro con el detalle antes referido)

Atentamente,

Promitente Consorciado 1

Promitente Consorciado 2RUP No.

RUP No.

Promitente Consorciado (n)RUP No.

V. FORMULARIO DE COMPROMISO PARA SUBCONTRATACIN

Hoja ....de .....

Yo, ........................................., en mi calidad de persona natural / REPRESENTANTE LEGAL de , de profesin .............................., con nmero de RUP ., me comprometo a prestar los servicios de mi representada, como subcontratista del oferente , en el procedimiento de ejecucin de obra para la construccin de OBJETO DEL CONTRATO, durante el perodo que dure la ejecucin de la obra, con NOMBRE DEL OFERENTE en el caso de que suscriba el contrato de ejecucin de las obras.

Declaro bajo juramento que no tengo relacin de asocio, dependencia, parentesco de ningn tipo con los accionistas, representantes y/o propietarios de la oferente a la cual me comprometo a prestar mis servicios en calidad de subcontratista. Asimismo, declaro que la informacin que a continuacin se agrega es cierta y que ni mi persona o los socios, aportantes y/o integrantes de la MYPE y/o EPS que represento no tiene relacin de naturaleza alguna con los accionistas, representantes y/o propietarios de la oferente.

Para tal efecto, dejo sealado que los rubros que se subcontratar son los determinados a continuacin, de conformidad con el presupuesto detallado en la Tabla de Cantidades y Precios.Identificacin del rubroValor ($)% respecto el monto contractual

SUMA TOTAL SUMA TOTAL

----------------------------------------

(LUGAR Y FECHA)

----------------------------------------

(FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)

MYPE ..

Cantn:

Parroquia:

Direccin:

Telfono(s):

Tlex o fax:

PROYECTO DE CONTRATO CONDICIONES PARTICULARES DE LOS CONTRATOS PARA LA CONTRATACION DE BIENES Y/O SERVICIOS UNICOS EN EL MERCADO O PROVEEDOR UNICO

Comparecen a la celebracin del presente contrato, por una parte (nombre de la Entidad Contratante), representada por (nombre de la mxima autoridad o su delegado), en calidad de (cargo), a quien en adelante se le denominar CONTRATANTE; y, por otra (nombre del contratista o de ser el caso del representante legal, apoderado o procurador comn a nombre de persona jurdica), a quien en adelante se le denominar CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes clusulas:

Clusula Primera.- ANTECEDENTES1.1De conformidad con los artculos 22 de la Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica LOSNCP-, y 25 y 26 de su Reglamento General -RGLOSNCP-, el Plan Anual de Contrataciones de la CONTRATANTE, contempla la contratacin de bienes y/o servicios nicos en el mercado o proveedor nico.

1.2.Previo los informes y los estudios respectivos, la mxima autoridad de la CONTRATANTE resolvi acogerse al Rgimen Especial y aprobar el pliego para la contratacin de bienes y/o servicios nicos en el mercado o proveedor nico.

1.3Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria (No.), conforme consta en la certificacin conferida por (funcionario competente y cargo), mediante documento (identificar certificacin).

1.4Se realiz la respectiva invitacin el (da) (mes) (ao), a travs del Portal Institucional.

1.5Luego del proceso correspondiente, (nombre) en su calidad de mxima autoridad de la CONTRATANTE (o su delegado), mediante resolucin (No.) de (da) de (mes) de (ao), adjudic la (establecer objeto del contrato) al oferente (nombre del adjudicatario).

Clusula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO2.1Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:

a) Las Condiciones Generales del Pliego incluyendo las especificaciones tcnicas, o trminos de referencia del objeto de la contratacin.

b) Las Condiciones Generales de los Contratos publicados y vigentes a la fecha de la invitacin en la pgina institucional del SERCOP.

c) La oferta presentada por el CONTRATISTA, con todos sus documentos que la conforman.

d) Las garantas presentadas por el CONTRATISTA.

e) La resolucin de adjudicacin.

f) Las certificaciones de (dependencia a la que le corresponde certificar), que acrediten la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

(Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el contrato debern protocolizarse conjuntamente con las condiciones particulares del contrato. No es necesario protocolizar las condiciones generales del contrato, ni la informacin relevante del procedimiento que ha sido publicada en el Portal Institucional.).1Clusula Tercera.- OBJETO DEL CONTRATO 3.01El Contratista se obliga con la (CONTRATANTE) a (suministrar, instalar y entregar debidamente funcionando los bienes) (proveer los servicios requeridos) ejecutar el contrato a entera satisfaccin de la CONTRATANTE, (designar lugar de entrega o sitio), segn las caractersticas y especificaciones tcnicas constantes en la oferta, que se agrega y forma parte integrante de este contrato.

3.02(Caso de bienes) Adicionalmente el CONTRATISTA proporcionar el soporte tcnico, los mantenimientos preventivo y correctivo respectivos por el lapso de (.) contados a partir de la fecha de suscripcin del acta de entrega recepcin nica, periodo que corresponde al de vigencia de la garanta tcnica; entregar la documentacin de los bienes; (y, brindar la capacitacin necesaria para (nmero) servidores (en las instalaciones de la Entidad Contratante), impartida por personal certificado por el fabricante) de ser el caso.

Para el caso de adquisicin, en los que requiera de equipos informticos, equipos de impresin, vehculos y equipos mdicos, se deber aplicar el principio de vigencia tecnolgica de conformidad a las regulaciones expedidas por el SERCOP.

(Caso de servicios) (Estiplese lo que la Entidad Contratante considere pertinente en cuanto a correctivos o actualizaciones del servicio que recibir, incluyendo riesgos, de ser el caso).

Clusula Cuarta.- PRECIO DEL CONTRATO4.1El valor del presente contrato, que la CONTRATANTE pagar al CONTRATISTA, es el de (cantidad exacta en nmeros y letras) dlares de los Estados Unidos de Amrica, ms IVA, de conformidad con la oferta presentada por el CONTRATISTA, valor que se desglosa como se indica a continuacin:

4.2Los precios acordados en el contrato, constituirn la nica compensacin al CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valor Agregado que ser aadido al precio del contrato conforme se menciona en el numeral 4.1.

Clusula Quinta.- FORMA DE PAGO(En esta clusula la Entidad Contratante detallar la forma de pago. De contemplarse la entrega de anticipo (hasta un mximo del 70%) del valor contractual, se deber establecer la fecha mxima del pago del mismo.)El anticipo que la CONTRATANTE haya entregado al CONTRATISTA para la prestacin del servicio, no podr ser destinado a fines ajenos a esta contratacin.

(En el caso de servicios, sern pagados contra la presentacin de la correspondiente planilla o planillas, previa aprobacin de la Entidad Contratante).

No habr lugar a alegar mora de la CONTRATANTE, mientras no se amortice la totalidad del anticipo otorgado

Clusula Sexta.- GARANTAS6.1En este contrato se rendirn las siguientes garantas: (establecer las garantas que apliquen de acuerdo con lo establecido en el numeral. del Pliego de condiciones generales que son parte del presente contrato).

6.2Las garantas entregadas se devolvern de acuerdo a lo establecido en el artculo 118 del RGLOSNCP. Entre tanto, debern mantenerse vigentes, lo que ser vigilado y exigido por la CONTRATANTE.

Clusula Sptima.- PLAZO7.1El plazo para la prestacin de los servicios contratados a entera satisfaccin de la CONTRATANTE es de 60 das, contados a partir de suscripcin del contrato.

Clusula Octava.- MULTAS8.1Por cada da de retardo en la ejecucin de las obligaciones contractuales por parte del Contratista, se aplicar la multa de (valor establecido por la Entidad Contratante, de acuerdo a la naturaleza del contrato, en ningn caso podr ser menos al 1 por 1.000 del valor del contrato). (El porcentaje para el clculo de las multas lo determinar la Entidad en funcin del incumplimiento y de la contratacin).

Clusula Novena.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS(Para bienes, que no correspondan al sistema de precios unitarios: El valor de este contrato es fijo y no estar sujeto a reajuste por ningn concepto, coso contrario se deber aplicar lo establecido en el artculo 141 del Reglamento General de la Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica).

(Para servicios cuya forma de pago corresponda al sistema de precios unitarios: el contrato se sujetar al sistema de reajuste de precios previsto en los artculos 126, y 140 del Reglamento General de la LOSNCP).Nota: (Esta clusula no ser aplicable si las partes han convenido, segn lo previsto en el pliego correspondiente, en la renuncia del reajuste de precios, caso en el cual se establecer en su lugar una disposicin especfica en ese sentido).

Clusula Dcima.- DE LA ADMINISTRACIN DEL CONTRATO:10.1LA CONTRATANTE designa al (nombre del designado), en calidad de administrador del contrato, quien deber atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman parte del presente contrato.

10.2LA CONTRATANTE podr cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastar cursar al CONTRATISTA la respectiva comunicacin; sin que sea necesario la modificacin del texto contractual.

Clusula Undcima.- TERMINACION DEL CONTRATO11.1Terminacin del contrato.- El contrato termina conforme lo previsto en el artculo 92 de la Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica y las Condiciones Particulares y Generales del Contrato.

11.2Causales de Terminacin unilateral del contrato.- Tratndose de incumplimiento del CONTRATISTA, proceder la declaracin anticipada y unilateral de la CONTRATANTE, en los casos establecidos en el artculo 94 de la LOSNCP. Adems, se considerarn las siguientes causales:

a) Si el CONTRATISTA no notificare a la CONTRATANTE acerca de la transferencia, cesin, enajenacin de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio en su estructura de propiedad, dentro de los cinco das hbiles siguientes