· Web viewZa podizvajalca, ki ne zahteva neposrednega plačila v skladu z ZJN-3, bo naročnik izvajalca storitve pozval, da mu pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca,

OBČINA PESNICA

OBČINSKA UPRAVAPesnica pri Mariboru 39/a

2211 Pesnica pri Mariboru

02/654 23 09; 02/654 23 19

Štev.: 951 - 1/2017-1

Datum: 09.10.2017

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

PREDMET JAVNEGA NAROČILA:

»IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE NA LOKALNIH CESTAH V OBČINI PESNICA

V ZIMSKI SEZONI 2017-2018«

Postopek oddaje javnega naročila male vrednosti v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Ur.l. RS, št. 91/2015)

Objava na Portalu javnih naročil

JN009057/2017-WO1, z dne 23.10.2017

I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Občina Pesnica (v nadaljevanju naročnik ali občina) vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo za oddajo naročila male vrednosti v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (ZJN-3; Uradni list RS, št. 91/15), veljavnimi podzakonskimi predpisi s področja javnega naročanja in z zahtevami iz razpisne dokumentacije za:

»Izvajanje zimske službe na lokalnih cestah v občini Pesnica v sezoni 2017-2018«

V razpisni dokumentaciji je naročnik natančno opisal predmet javnega naročila in merila za izbor ponudnika. Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu s to razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo v predmetnem postopku oddaje javnega naročila.

Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki pridobijo na uradni spletni strani Občine Pesnica (http://www.pesnica.si/).

Merilo za izbiro izvajalca je »najnižja cena«, ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev iz razpisne dokumentacije.

Ponudnik lahko odda ponudbeno dokumentacijo osebno na naslovu naročnika ali po pošti in sicer, v zaprti ovojnici, na kateri mora biti naslov naročnika z vidno oznako NE ODPIRAJ – »Izvajanje zimske službe na lokalnih cestah v občini Pesnica v sezoni 2017-2018«, na hrbtni strani ovojnice pa naslov ponudnika . Ne glede na način pošiljanja mora ponudba prispeti do roka za predložitev ponudb.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo svoje ponudbe. Z oddajo ponudbe se ponudnik strinja z vsemi pogoji javnega naročila, ki izhajajo iz te razpisne dokumentacije.

Kot pravočasna se bo upoštevala vsaka ponudba, ki bo na sedež naročnika prispela najkasneje do dne 06.11.2017 do 10:00 ure.

Javno odpiranje ponudb bo 06.11.2017 ob 11:00 uri, na sedežu naročnika – Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 43a, 2211 Pesnica pri Mariboru – sejna soba. Vse nepravočasno prispele ponudbe bo naročnik neodprte vrnil ponudnikom.

OBČINA PESNICA

ŽUPAN

Venčeslav SENEKOVIČ, dipl. inž.

Stran | 2

http://www.pesnica.si/

II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

Z razpisno dokumentacijo v postopku oddaje javnega naročila za »Izvajanje zimske službe na lokalnih cestah v občini Pesnica v sezoni 2017-2018« (v nadaljevanju: naročilo) naročnik lahko določa razpisne pogoje oz. navodila za pripravo ponudb ter pogoje oziroma zahteve, ki jih morajo ponudniki izpolnjevati pri predložitvi ponudbe.

1. NAROČNIK

Kontaktni podatki naročnika so:OBČINA PESNICAPesnica pri Mariboru 39a2211 Pesnica pri Mariboru

ID za DDV: SI 51503492

Kontaktna oseba naročnika: Dušan JANEŽIČ, kom.inž.Elektronski naslov kontaktne osebe naročnika: obcina.pesnica @pesnica.si ; [email protected] NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILANaročilo za oddajo predmetnega naročila uporablja postopek naročila male vrednosti v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), ostalimi določili ZJN-3 in veljavnimi podzakonskimi predpisi s področja javnega naročanja. Naročnik bo v skladu z merilom in pogoji, ki so navedeni v tej razpisni dokumentaciji, izbral najugodnejšega ponudnika.

2. PREDMET JAVNEGA NAROČILAPredmet javnega naročila je izvajanje storitve: »Izvajanje zimske službe na lokalnih cestah v občini Pesnica v sezoni 2017-2018«.

Podrobnejši opis predmeta javnega naročila se nahaja v poglavju »Tehnične specifikacije in opis predmeta javnega naročila«.

3. KOMUNIKACIJA S PONUDNIKIKomunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino javnega naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko Portala javnih naročil pri Uradnem listu RS: http://www.enarocanje.si .

Ponudnik lahko dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo zahteva preko Portala javnih naročil najkasneje do dne 30.10.2017 do 12:00 ure. Naročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do 30.10.2017 do 14:00 ure. Naročnik ne bo odgovarjal na vprašanja, ki ne bodo zastavljena na zgoraj navedeni način in do navedenega roka.

Informacije, ki jih posreduje naročnik preko Portala javnih naročil se skladno z 2. odstavkom 67. člena ZJN-3 štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji ali javni objavi.

Stran | 3

http://www.enarocanje.si/

mailto:[email protected]

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije.

Po javnem odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naročnika, zapisnik o javnem odpiranju ponudb, vsa obvestila, zahteve za dopolnitve ter druge informacije o javnem naročilu, pošiljala po e-pošti kontaktni osebi ponudnika, navedenega v ponudbi. Naročnik bo vsa obvestila pošiljal le nosilcu posla.

4. ROK ZA ODDAJO PONUDBEKot pravočasna se šteje vsaka ponudba, ki bo na sedež naročnika prispela najkasneje do 06.11.2017 do 10:00 ure.Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu s to razpisno dokumentacijo ter morajo izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na tem javnem razpisu.Ponudbe, ki bodo na naslov naročnika prispele po izteku roka, določenega za prejem ponudb, bodo kot nepravočasne izločene iz postopka odpiranja ponudb in bodo neodprte vrnjene ponudnikom. Naročnik ob prejemu ponudbe označi datum in uro prejema ponudbe in na zahtevo ponudnika izroči potrdilo o prejemu.

5. OBLIKA PONUDBEPonudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije ter priloži zahtevana dokazila o izpolnjevanju pogojev, kjer je to zahtevano. Vsi obrazci ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika, morajo biti priloženi v ponudbi in podpisani ter po potrebi žigosani. Vsi ostali dokumenti, ki se predložijo kot sestavni del ponudbe in ki izvirajo od ponudnika, morajo biti opremljeni z žigom in podpisani s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali osebe, ki ima pisno pooblastilo s strani zakonitega zastopnika za podpis ponudbe. V tem primeru mora biti ponudbi priloženo pooblastilo za podpis ponudbe, ki ga pripravi ponudnik sam. Ponudnik lahko ponudbi predloži tudi ostale priloge, ki niso zahtevane v razpisnih pogojih (dodatna dokazila, referenčne izjave ipd.), za katere meni, da so pomembni pri predstavitvi vsebine ponudbe. Ponudnik vse izjave, ki jih v skladu z zahtevami te razpisne dokumentacije prilaga k ponudbi, podaja pod kazensko in materialno odgovornostjo.

Poslovna skrivnost:

Ponudnik mora dokumente oziroma informacije, katere je določil kot poslovno skrivnost v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, označiti z ustrezno navedbo (npr. "zaupno"). Ponudnik lahko v ponudbi predloži sklep, s katerim je določil poslovno skrivnost delov ponudbe, pri čemer pa se podatkov, navedenih v drugem odstavku 35. člena ZJN-3 ne more upoštevati kot poslovno skrivnost. V primeru, da ponudnik dokumentov oziroma informacij ne bo ustrezno označil, naročnik ne odgovarja za škodo zaradi morebitnega razkritja.Ponudnik predloži ponudbo v zapečatenem ali zaprtem ovitku tako, da je možno preveriti, da je zaprt tako, kot je bil predan. V primeru, da ponudba ni označena kot je navedeno, naročnik ne odgovarja za predčasno odpiranje ponudbe ali za založitev ponudbe.

Stran | 4

6. PREDLOŽITEV PONUDBEPonudnik predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici, tako da je na javnem odpiranju možno preveriti da je zaprta tako, kot je bila predana. Ponudniki morajo izjave predložiti na predpisanih obrazcih naročnika brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji ponudnika se ne upoštevajo. Dokumenti so lahko predloženi v kopijah, vendar morajo ustrezati vsebini originala.Ponudnik mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni obrazci, ponudbeni predračun in ostale zahtevane priloge. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika.Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov (ni dovoljeno spreminjati tehničnih popisov naročnika), ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak ponudnika. Popravljene napake morajo biti označene z inicialkami osebe, ki podpiše ponudbo.

7. VELJAVNOST PONUDBEPonudnik mora zagotoviti veljavnost ponudbe vsaj še 120 dni od odpiranja ponudb. V primeru, da v ponudbi ni nobene navedbe o časovni veljavnosti ponudbe, bo naročnik štel, da je ponudba časovno neomejena. V izjemnih okoliščinah lahko naročnik zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Zahteva in odgovori ponudnikov morajo biti podani v pisni obliki po pošti ali preko portala javnih naročil.

8. SPREMEMBE IN UMIK PONUDBEPonudnik lahko spremeni ali umakne ponudbo s pisnim obvestilom, ki prispe k naročniku pred iztekom roka za oddajo ponudb. V primeru umika bo ponudba na odpiranju neodprta vrnjena ponudniku. Ponudnikovo obvestilo o spremembi ali umiku ponudbe mora biti pripravljeno, zaprto, označeno in dostavljeno na enak način kot ponudba. Na ovojnici mora biti označeno s »Sprememba ponudbe« oziroma z »Umik ponudbe«. Sprememba in umik ponudbe se enako kot ponudba predložita v enem izvodu.

9. JEZIK IN VALUTA PONUDBEPonudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti predložena v slovenskem jeziku. Ponudniki jamčijo za pravilnost prevoda ponudbe v slovenski jezik. Morebitne napake v prevodu gredo izključno v breme ponudnika. Prav tako mora biti v slovenskem jeziku ves prospektni material, strokovna literatura, originalne listine, licenčne pogodbe, licence in podobno, kar pojasnjuje ponudbo. Vsa korespondenca in drugi dokumenti, ki si jih bosta izmenjala naročnik in ponudnik, bodo v slovenskem jeziku.

Ponudnik mora navesti končno ceno v evrih. Končna cena mora vsebovati vse stroške, DDV, popuste in rabate. Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.

Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo za obdobje trajanja zimske sezone 2017-2018, od 15.11.2017 do 15.03.2018. V kolikor zimske razmere zahtevajo drugače, se ta čas uskladi s trajanjem zimskih razmer oziroma se zimska služba izvaja po potrebi ne glede na navedene datume.

Stran | 5

10. VARIANTNE PONUDBE, PONUDBE S PODIZVAJALCI, TUJI PONUDNIKI, SKUPNA PONUDBA

10.1. VARIANTNE PONUDBEVariantne ponudbe niso dopustne in njih naročnik ne bo upošteval.

10.2. PONUDBA S PODIZVAJALCIČe bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Glavni izvajalec bo moral med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje del, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka.Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik bo zavrnil predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bo to vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.V primeru, da podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora: glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma

situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, podizvajalec mora predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna

podizvajalčevo terjatev do ponudnika, glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je

predhodno potrdil.Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila (6. odst. 94. člena ZJN-3).Če glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

10.3. TUJI PONUDNIKITuji ponudnik (to je ponudnik, ki ima sedež v tuji državi) dokazuje izpolnjevanje obveznih pogojev v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi oziroma običajno prakso tuje države. Če izdaja listin o

Stran | 6

izpolnjevanju katerega od obveznih pogojev ni v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi tuje države, se prizna kot dokazilo o izpolnjevanju tega pogoja zaprisežena izjava ponudnika (pisna izjava, ki jo tuji ponudnik poda pod kazensko in materialno odgovornostjo) ali v državah članicah, kjer ne obstaja določba o zapriseženi izjavi, zaprisežena izjava ponudnika pred pristojnim organom tuje države. Izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež. Če izpolnjevanje enega od obveznih pogojev v skladu z veljavno zakonodajo oziroma običajno prakso tuje države pomeni tudi izpolnjevanje enega ali drugih obveznih pogojev, pa to v listini ni izrecno zapisano, mora tuji ponudnik to dokazati s predložitvijo izvlečka iz relevantnega zakona ali predpisa, pisne izjave pristojnega organa tuje države ali svoje zaprisežene izjave ali zaprisežene izjave, ki jo potrdi pristojni organ tuje države. Zaželeno je, da ponudnik predloži dokazila tudi za tuje(-ga) podizvajalca(-e), v primeru, da ponudnik v ponudbi prijavi tuje(-ga) podizvajalca(-e) oz. z njim(-i) nastopa na predmetnem javnem naročilu.Kadar ima ponudnik sedež v drugi državi, mora v ponudbi, navesti svojega pooblaščenca ali pooblaščenca za vročitve, v skladu z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP). V kolikor tega ne bo storil, mu bo, v skladu z ZUP, po uradni dolžnosti postavljen pooblaščenec za vročitve.

10.4. SKUPNA PONUDBAPonudbo lahko predloži skupina ponudnikov. V poglavju 3 je določeno, kateri pogoj mora v primeru skupne ponudbe izpolnjevati vsak izmed partnerjev oziroma, kateri pogoj lahko izpolnjujejo partnerji skupaj. Reference skupnih ponudnikov, ki so upoštevane pri merilih se bodo pri ocenjevanju seštele. V primeru skupne ponudbe je potrebno v ponudbi predložiti pogodbo o skupnem nastopu. Iz pogodbe o skupnem nastopu mora biti razvidno sledeče: - imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila, - pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe, - izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo, - izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije, - določbe glede načina plačila preko nosilca posla, - navedba, da odgovarjajo naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti. Ponudbo podpisuje nosilec posla, ki je tudi podpisnik pogodbe in glavni kontakt z naročnikom. Nosilec posla prevzame nasproti naročniku poroštvo za delo ostalih partnerjev in/ali podizvajalcev po pravilih Obligacijskega zakonika. Naročnik uveljavlja zahtevo po odpravi morebitnih napak zoper nosilca posla.

11. MESTO IN ČAS ODPIRANJA PONUDBJavno odpiranje ponudb bo 06.11.2017 ob 11:00 uri, na sedežu naročnika Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 43a, 2211 Pesnica pri Mariboru – sejna soba. O odpiranju ponudb se bo vodil zapisnik. V kolikor naročnik ne bo vročil zapisnika pooblaščenim predstavnikom na odpiranju ponudb, ga bo posredoval ponudnikom v petih delovnih dneh. Ponudbe bodo odprte po vrstnem redu prejema. Ponudnik bo na javnem odpiranju ponudb prebral končno ceno vseh postavkah navedenih v ponudbenem predračunu. Predstavniki ponudnikov, ki niso zakoniti zastopniki, morajo za veljavno zastopanje ponudnika pred pričetkom odpiranja naročniku

Stran | 7

predložiti veljavno pooblastilo za zastopanje, izdano s strani zakonitega zastopnika. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.

12. MERILO ZA IZBIRO PONUDBE Za izbiro najugodnejšega ponudnika bo uporabljeno merilo ekonomsko najugodnejša ponudba - »najnižja cena ponudbenega predračuna«, ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev iz razpisne dokumentacije.

13. USTAVITEV JAVNEGA NAROČILANaročnik si ob izpolnjenih pogojih iz 90. člena ZJN-3 pridržuje pravico, da ne izbere nobene ponudbe, oziroma, da z nobenim ponudnikom ne podpiše pogodbe o izvedbi naročila in sicer brez povrnitve kakršnih koli stroškov ali škode.

14. ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILANaročnik bo po pregledu in ocenjevanju ponudb v skladu z 90. členom ZJN-3 obvestil ponudnike o svoji odločitvi z objavo odločitve preko portala javnih naročil.

15. PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILOV času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričeti izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbor določene ponudbe. V času od izbora ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe, nobena stran ne sme pričeti dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bil izpolnjena. V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

16. PRAVNI POUKPravno varstvo je ponudniku zagotovljeno v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN, Uradni list RS št. 43/2011, 63/2013, 90/14-ZDU-1).Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevek za revizijo mora vsebovati:

1. ime in naslov vlagatelja zahtevka (vlagatelj) ter kontaktno osebo, 2. ime naročnika, 3. oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti, 4. predmet javnega naročila, 5. očitane kršitve, 6. dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo, 7. pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s

pooblaščencem, 8. navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih

sredstev in iz katerega sklada. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse:

1500 eurov, če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo.

Takso mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BS LJ SI 2X; IBAN:SI56011001000358802, referenca: 11 16110-7111290-00905717 – taksa za postopek revizije javnega naročanja.

Stran | 8

Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico ali z elektronskimi sredstvi. Zahtevek za revizijo se lahko vloži z elektronskimi sredstvi, če naročnik razpolaga z informacijskim sistemom za sprejem elektronskih vlog, v skladu z zakonom, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis. V tem primeru mora biti zahtevek za revizijo podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu.

Zahtevka za revizijo iz prejšnjega odstavka ni mogoče vložiti po roku za prejem ponudb, razen v primeru postopka oddaje naročila male vrednosti in storitev iz Seznama storitev B, ko se zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, lahko vloži najpozneje pet delovnih dni po poteku roka za predložitev ponudb. Zahtevek za predrevizijski postopek se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico ali z elektronskimi sredstvi, če je zahtevek za revizijo podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.

III. RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV IN POGOJI ZA SODELOVANJENaročnik bo ugotavljal sposobnost ponudnika za izvedbo javnega naročila, tako da bo preveril, ali obstajajo razlogi za izključitev ponudnika navedeni v točki 1. tega poglavja, ter ali ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje, navedene v točki 2. tega poglavja.Kot predhodni dokaz, da ponudnik izpolnjuje vse zahteve iz zgoraj navedenih točk, mora ponudnik v ponudbi priložiti izpolnjene in podpisane obrazce, ki jih najde v poglavju obrazci za sestavo ponudbe in priloge.Če ni v teh navodilih za posamezne dokumente drugače določeno, zadošča predložitev kopij zahtevanih dokumentov. Naročnik si pridržuje pravico do vpogleda v originalne dokumente.Če obstaja naročnikova zahteva, koliko stari so lahko dokumenti, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je to navedeno ob vsakem posameznem dokazilu. V kolikor ni navedeno ničesar, starost dokumenta ni pomembna, odražati pa mora zadnje stanje. Dokumenti morajo ne glede na določeno oziroma zahtevano največjo dopuščeno starost vedno odražati zadnje stanje. Obrazci izjav, ki jih mora predložiti ponudnik, so del te razpisne dokumentacije. Razlogi za izključitev in pogoji za sodelovanje se v primeru skupne ponudbe in ponudbe s podizvajalci, preverjajo tudi za skupne ponudnike (partnerje) oz. podizvajalce.

1. RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV1.1. OSNOVNA SPOSOBNOSTNaročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če:

je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 - uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):

terorizem (108. člen KZ-1), financiranje terorizma (109. člen KZ-1),

Stran | 9

ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1), novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1), spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1), trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1), sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1), goljufija (211. člen KZ-1), protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), poslovna goljufija (228. člen KZ-1), goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), pranje denarja (245. člen KZ-1), zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), davčna zatajitev (249. člen KZ-1), tihotapstvo (250. člen KZ-1), zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1), oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1), izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

DOKAZILA: - izpolnjen obrazec »Izjava o nekaznovanosti« (obrazec 9)- izpolnjeno pooblastilo »Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence«. (obrazec 10, 11)

Stran | 10

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudbe izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.DOKAZILA: - Izpolnjen obrazec »Izjava ponudnika« (obrazec 8)

Naročnik bo izključil ponudnika, če bo ugotovil, da ima ponudnik na dan oddaje ponudbe neplačane zapadle obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika dan ali prijave, ki znašajo 50 eurov ali več. Kot neizpolnjevanje pogoja se šteje tudi, če na dan oddaje ponudbe ponudnik ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.DOKAZILA: - Izpolnjen obrazec »Izjava ponudnika« (obrazec 8)

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.DOKAZILA: - Izpolnjen obrazec »Izjava ponudnika« (obrazec 8)

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt tudi v primeru, če se je pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbo o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavil odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije.DOKAZILA: - Izpolnjen obrazec »Izjava ponudnika« (obrazec 8)

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja (kadar koli v postopku) izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik pa lahko kadar koli v postopku izključi tudi gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3.DOKAZILA:-Izpolnjen obrazec »Izjava ponudnika« (obrazec 8)

Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredoval podatke o:

svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

DOKAZILA:

Stran | 11

-Izpolnjen obrazec »Izjava ponudnika« (obrazec 8)

2. POGOJI ZA SODELOVANJE2.1. USTREZNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI

2.1.1.Registracija ponudnikaPonudnik mora biti registriran kot pravni subjekt pri sodišču oz. drugem pristojnem organu.DOKAZILA:-Izjava ali fotokopija izpiska, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika/vodilnega ponudnika in ostalih ponudnikov (obrazec 2).

2.1.2.Reference Upoštevali se bodo samo reference ponudnikov, ki so v obdobju v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe uspešno izvajali zimsko službo v dolžini najmanj 50 km javnih cest pri najmanj treh (3) različnih naročnikih.

Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: pogodbo z naročnikom, potrdilo o izplačilu…) o izvedbi navedenega referenčnega dela, oziroma navedbe preveri neposredno pri naročniku. Reference morajo izkazovati ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti.

DOKAZILA:-Izpolnjen obrazec: »Seznam referenc ponudnika« (obrazec 3) in »Potrdila referenc potrjenih s strani treh različnih naročnikov« (obrazec 4)

2.1.3.Posebna dokazila za opravljanje dejavnostiPonudnik mora imeti veljavna dokazila pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.Veljavnost dokazil za opravljanje dejavnosti mora biti najmanj za trajanje veljavnosti pogodbe. V kolikor za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, ni potrebno posebno dovoljenje ter se dejavnost lahko opravlja že na podlagi vpisa v sodni register oziroma vpisa pri Davčnem uradu, mora ponudnik to v ponudbeni dokumentaciji navesti oz. ustrezno temu izpolniti priložene obrazce.

V kolikor bo ponudnik del posla opravljal s podizvajalci ali partnerji v skupni ponudbi, mora tudi podizvajalec oz. partner izpolnjevati zgoraj navedena določila za opravljanje svojega dela posla.

2.2. EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST PONUDNIKAPonudnik mora izpolnjevati naslednje ekonomsko-finančne pogoje:- Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ne sme imeti blokiranih

transakcijskih računov.- Ponudnik mora nuditi najmanj trideset (30) dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem prejema

pravilno izstavljene situacije, potrjene s strani pooblaščenih predstavnikov naročnika in e-računa.

DOKAZILA:-Izpolnjen obrazec »Izjava ponudnika ter potrdila bank, ki vodijo ponudnikov TRR« (obrazec 8)

Stran | 12

IV. VRSTE FINANČNIH ZAVAROVANJPonudnik mora za zavarovanje izpolniti svoje obveznosti do naročnika, tako da naročniku predloži menice, bančne garancije oziroma ustrezna kavcijska zavarovanja v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije. Garancije oziroma zavarovanja morajo biti nepreklicne, brezpogojne, na prvi pisni poziv upravičenca, in ne glede na kakršenkoli ugovor izvajalca izplačane upravičencu ter izdane v skladu z vzorci iz razpisne dokumentacije.

Uporabljena valuta je EUR. Garancije, ki jih ponudnik ne predloži na priloženih vzorcih iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne smejo bistveno odstopati od vzorca garancij iz razpisne dokumentacije in ne smejo vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska zavarovanja, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in banko oziroma zavarovalnico.

1. GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBEPonudnik mora v ponudbi predložiti menično izjavo in menico kot garancijo za resnost ponudbe v višini 1.500,00 EUR z DDV v skladu s priloženim obrazcem.

Bianco menica je naslovljena na naročnika in bo v celoti pripadla naročniku v primeru, da ponudnik, ki bo izbran kot najugodnejši, ne bo hotel skleniti pogodbe ali naročniku ne bo izročil garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v roku 10 dni po podpisu pogodbe. Trajanje garancije za resnost ponudbe oz. veljavnost le-te mora biti 120 dni od dneva odpiranja ponudb. Izbrani ponudnik je dolžan skleniti pogodbo in izročiti bianco menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od skupne pogodbene vrednosti (z DDV), z rokom veljavnosti za dobo trajanja pogodbenih del plus 30 dni. Do tega zneska je naročnik upravičen unovčiti garancijo v primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti. Ob izročitvi bianco menice se izroči tudi podpisano pooblastilo za unovčenje menic.

Pogodba postane veljavna po predložitvi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Po prejetju menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je naročnik pripravljen ponudniku vrniti garancijo za resnost ponudbe.

Neuvnovčene garancije za resnost ponudbe se po pravnomočnem zaključku postopka oddaje javnega naročila neizbranim ponudnikom vrne.

Dokumenti, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku so:

Izpolnjen obrazec: »Garancija za resnost ponudbe- menična izjava z menico« (obrazec 13)

2. GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTIPonudnik mora predložiti izjavo, da bo brez zadržkov, naročniku predložil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV. Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora ponudnik predložiti ob sklenitvi pogodbe oz. najkasneje 10 dni po podpisu pogodbe. Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavna v času veljavnosti pogodbe in še trideset (30) dni po prenehanju veljavnosti pogodbe. Če se med trajanjem pogodbe spremenijo roki za izvedbo pogodbenih obveznosti, vrsta in obseg storitev, kvaliteta in količina, bo moral ponudnik temu ustrezno spremeniti tudi garancijo oz. podaljšati njeno veljavnost.

Stran | 13

Naročnik bo unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v primeru, da obveznosti po pogodbi ne bodo pravočasno ali pravilno izvajane oziroma jih bo izvajalec prenehal izvajati in če dela odda podizvajalcu, katerega ni navedel na seznamu podizvajalcev v ponudbi oziroma, da ga je zamenjal brez soglasja naročnika.

DOKAZILA:-Izpolnjen obrazec: »Izjava ponudnika, da bo ob sklenitvi pogodbe oz. najkasneje 10 dni po sklenitvi pogodbe naročniku predložil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti« (obrazec 14)

V. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE IN OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je »Izvajanje zimske službe na lokalnih cestah v občini Pesnica v sezoni 2017-2018«. Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo za obdobje trajanja zimske sezone 2017-2018, to je od 15.11.2017 do 31.03.2018. V kolikor zimske razmere zahtevajo drugače, se ta čas uskladi s trajanjem zimskih razmer oziroma se zimska služba izvaja po potrebi ne glede na navedene datume.

Predmet javnega naročila se nanaša na izvajanje zimske službe na lokalnih cestah na območju Občine Pesnica.

Za izvajanje zimske službe se zahteva, da izvajalec storitve razpolaga s tehnično brezhibnimi vozili (tovornjaki, traktorji, specialno vozilo UNIMOG, poltovorna vozila, rovokopač,…) in opremo ( snežni plugi in posipalci posipnega materiala) ter ostalo potrebno opremo za izvajanje zimske službe. Izvajalec storitve mora prav tako zagotavljati zadostne količine materiala potrebnega za posip.Predvidene količine dela in blaga potrebne za izvedbo javnega naročila so opredeljene v obrazcu 13 »Ponudbeni predračun«. Količine navedene v ponudbenem predračunu so okvirne in naročnika v ničemer ne zavezujejo. Ponudnik mora pod enakimi pogoji zagotoviti tudi izvedbo storitev, ki bi presegla predvidene ocenjene količine oz. pod enakimi pogoji izvesti storitev tudi v primeru manjših količin od ocenjene predvidene količine.

Izvajalec storitve mora skrbeti tudi za ustrezno dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo predmeta javnega naročila. Voditi mora dnevnik dežurstva, kateremu mora biti priložena naslednja dokumentacija:

- evidenca ur, intervencije in kraj opravljanja dela, ki jo dnevno/nočno vodi dežurni delavec ,- strojno poročilo za strojne storitve,- prevoznice za prevozne storitve,- dobavnice materialov,- fotokopije računov za storitve in materiale kooperantov.

Dnevnik dežurstva je tudi podlaga, na podlagi katere izvajalec storitve izstavi račun naročniku, za opravljene storitve.Za vse opravljene storitve in vgrajen material mora izvajalec storitve zagotavljati garancijske roke, v katerih je dolžan odpraviti morebitne pomanjkljivosti oz. napake v opravljeni storitvi oz. v dobavljenem blagu.DOKAZILA:

Stran | 14

-Izpolnjen obrazec: »Izjava o ponujenem garancijskem roku« (obrazec 15)

VI. OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE IN PRILOGE

PONUDBA (Obrazec 1) IZJAVA O REGISTRACIJI ALI IZPIS (Obrazec 2) SEZNAM REFERENC PONUDNIKA (Obrazec 3) POTRDITEV REFERENCE ŠT. 1, 2 in 3 (Obrazec 4) PODATKI O VODILNEM PONUDNIKU IN OSTALIH PONUDNIKIH (Obrazec 5) PODATKI O PODIZVAJALCU, UDELEŽBA PODIZVAJALCA IN IZJAVA V ZVEZI Z NEPOSREDNIM

PLAČILOM (Obrazec 6) ZAHTEVA PODIZVAJALCA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO

(Obrazec 7) IZJAVA PONUDNIKA (Obrazec 8) IZJAVA O NEKAZNOVANOSTI (Obrazec 9) POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE- ZA GOSPODARSKE

SUBJEKTE (Obrazec 10) POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE- ZA FIZIČNE OSEBE

(Obrazec 11) PONUDBENI PREDRAČUN (Obrazec 12) Garancija za resnost ponudbe- MENIČNA IZJAVA (Obrazec 13) Izjava ponudnika, da bo ob sklenitvi pogodbe oz. najkasneje 10 dni po sklenitvi pogodbe

naročniku predložil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (Obrazec 14)

Izjava o ponujenem garancijskem roku (Obrazec 15) Osnutek POGODBE (Obrazec 16)

Stran | 15

Obrazec 1

PONUDBA ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA

»IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE NA LOKALNIH CESTAH V OBČINI PESNICA V SEZONI 2017-2018«

Način predložitve ponudbe (ustrezno obkrožite)Izjavljamo, da dajemo ponudbo kot sledi:

a) Samostojno ponudbo, kot samostojen ponudnik;b) Skupno ponudbo, kot vodilni partner v skupini ponudnikov;c) Ponudbo s podizvajalci

1. Naziv (ime) ponudnika:

2. Naslov ponudnika:

3. Matična številka ponudnika:

4. Identifikacijska številka ponudnika:

5. Transakcijski račun ponudnika:

6. Kontaktna oseba ponudnika:-funkcija-telefon:-elektronski naslov:

7. VREDNOST PONUDBE (v EUR)

7.1. Vrednost ponudbe brez DDV

7.2. DDV

7.3. Vrednost ponudbe z DDV

8. Rok plačila: 30 dni od prejem računa

9. Veljavnost ponudbe: 120 dni od odpiranja ponudb (z možnostjo podaljšanja)

Ponudnik izpolni, v kolikor nima sedeža v Republiki Sloveniji:Naša(a) pooblaščenec(-ka) za vročitve po ZUP v Republiki Sloveniji (RS) je g.(a).____________________, stanujoč(-a) _______________________ (ulica, hišna št., kraj v RS).

Stran | 16

ZAKONITI ZASTOPNIKI PONUDNIKA

1.

2.

3.

4.

OSEBE POOBLAŠČENE ZA PODPIS POGODBE

1.

2.

3.

4.

SKUPNA PONUDBAPonudniki izpolnijo v primeru, da so predložili skupno ponudbo.Pri javnem naročilu sodelujejo naslednji ponudniki:

Št. Firma ponudnika

1.

2.

3.

4.

UDELEŽBA PODIZVAJALCEVPonudniki izpolnijo v primeru, da bodo pri izvedbi javnega naročila sodelovali s podizvajalci.Pri javnem naročilu bomo sodelovali z naslednjim podizvajalci:

Št. Popolna firma podizvajalca

1.

2.

Stran | 17

3.

4.

Izjavljamo, da so vse navedbe v ponudbi in priloženi dokumentacije točne.

V________________, dne_____________. Ponudnik (žig in podpis pooblaščene osebe)

Obrazec 2

JAVNO NAROČILO JN009057/2017-W01

PREDMET »IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE NA LOKALNIH CESTAH V OBČINI PESNICA V SEZONI 2017-2018«

NAROČNIK

Občina PesnicaPesnica pri Mariboru 43a2211 Pesnica pri Mariboru

PONUDNIK (naziv in sedež)

IZJAVA O REGISTRACIJI

V zvezi z javnim naročilom z oznako JN009057/2017-W01, katerega predmet je »Izvajanje zimske službe na lokalnih cestah v občini Pesnica v sezoni 2017-2018« izjavljamo, da smo registrirani kot pravni subjekt pri sodišču oz. drugem pristojnem organu (če gre za s.p.) za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis.

Datum: Ponudnik: (žig in podpis pooblaščene osebe)

Za to stranjo ponudnik priloži morebitna dovoljenja, ki so potrebna za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.

Stran | 18

Opomba: Obrazec izpolni ponudnik ali vodilni ponudnik in ostali ponudniki v primeru skupne ponudbe

Obrazec 3



NAROČNIK



SEZNAM REFERENC PONUDNIKA

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da razpolagamo z naslednjimi referencami iz področja javnega naročila v zadnjih petih letih pred objavo javnega naročila v skladu z razpisno dokumentacijo.

Navedite vsaj tri (3) reference (pri najmanj treh naročnikih) za primerljiva vzdrževalna dela – storitve zimske službe na lokalnih cestah in javnih poteh, ki so bila uspešno opravljena v zadnjih petih (5) letih pred objavo tega naročila, v dolžini najmanj 50 km javnih cest za posamezno referenco.

Seštevanje zneskov iz različnih naročil (pogodb, naročilnic), ki ne predstavljajo celote ni dovoljeno. Kot ustrezne štejejo reference, ki so zaključene. V skupni ponudbi se reference vseh partnerjev upoštevajo kumulativno (oz. se seštevajo).

Zap.št.

NAROČNIK Predmet pogodbe/izvedba storitve

Čas izvedbe

Stran | 19

Datum: ______________ Kraj: ________________

Ponudnik: (žig in podpis pooblaščene osebe)

Obrazec 4POTRDITEV REFERENCE ŠT. 1

Naziv in naslov potrjevalca reference:

Kontaktna oseba:

Telefon:

E- pošta:

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je ponudnik:

uspešno opravil izvedbo storitve zimske službe na lokalnih cestah in javnih poteh v dolžini najmanj 50 km:

Obdobje izvedbe storitve:

Kraj izvedbe storitve:

Vrednost v EUR (vrednost celotnega posla z DDV)

Kratek opis del (vrsta, obseg del, trajanje del):

Mnenje o izvršenem delu (obvezno):

Dela so bila izvedena pravočasno, strokovno in kvalitetno.

Datum: _____________

Stran | 20

Kraj: _______________

Potrjevalec reference: (podpis pooblaščene osebe potrjevalca in žig)

Obrazec 4

POTRDITEV REFERENCE ŠT. 2


Kontaktna oseba:

Telefon:

E- pošta:









Stran | 21

Datum: _____________

Kraj: _______________


Obrazec 4

POTRDITEV REFERENCE ŠT. 3


Kontaktna oseba:

Telefon:

E- pošta:









Stran | 22

Datum: _____________

Kraj: _______________


Obrazec 5



NAROČNIK



PODATKI O VODILNEM PONUDNIKU IN OSTALIH PONUDNIKIH (v primeru skupne izvedbe naročila) za izbiro izvajalca

Firma oz. ime vodilnega ponudnika: _____________________________

Naslov: ____________________________________________________

Zakoniti zastopnik ponudnika: __________________________________

Matična številka: ____________________________________________

Davčna številka: _____________________________________________

Številka transakcijskega računa: ________________________________

Stran | 23

Telefon: _____________________

Elektronska pošta: ____________________

Pooblaščena oseba za podpis pogodbe: _______________________

Pooblaščena oseba za tolmačenje ponudbe: _______________________

PONUDNIKI V SKUPNI IZVEDBI NAROČILA

Ponudnik v skupni izvedbi naročila (firma

in sedež)

Vrsta del, ki jih bodo izvajali*

Vrednost del, ki jih bodo izvajali (v EUR z

DDV)

Zakoniti zastopnik ali oseba, pooblaščena za

zastopanje

*vrsta del mora biti identična vsebini pogodbe o skupni izvedbi naročila

Ponudnik:Datum: Žig: Podpis:

Ponudnik v skupnem nastopu:Datum: Žig: Podpis:

Ponudnik v skupnem nastopu:Datum: Žig: Podpis:

Stran | 24

PRILOGA: Pravni akt o skupni izvedbi naročila

Obrazec 6

PODATKI O PODIZVAJALCU, UDELEŽBA PODIZVAJALCA IN IZJAVA V ZVEZI Z NEPOSREDNIM PLAČILOM

V zvezi z javnim naročilom z oznako JN009057/2017-W01, katerega predmet je »IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE NA LOKALNIH CESTAH V OBČINI PESNICA V SEZONI 2017-2018«, izjavljamo, da nastopamo s spodaj navedenim podizvajalcem, in v nadaljevanju navajamo sledeče podatke:

PODATKI O PODIZVAJALCU:

PODIZVAJALEC ___________________________________NASLOV PODIZVAJALCA ___________________________________SPLETNA STRAN PODIZVAJALCA ___________________________________ELEKTRONSKI NASLOV PODIZVAJALCA ___________________________________MATIČNA ŠTEVILKA ___________________________________IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV ___________________________________TRANSAKCIJSKI RAČUN ___________________________________(ni potrebno navesti, če podizvajalec ne zahtevaneposrednega plačila s strani naročnika)KONTAKTNA OSEBA ___________________________________TELEFON/MOBILNI TELEFON ___________________________________ZAKONITI ZASTOPNIK ___________________________________

Stran | 25

PREDSTAVNIKI PODIZVAJALCA: (navesti vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa podizvajalca ali, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem); v primeru več oseb, dodati vrstice v tabeli.

IME IN PRIIMEK: NASLOV: DATUM ROJSTVA: Kraj, občina in država rojstva:

EMŠO:

UDELEŽBA PODIZVAJALCA:

V ponudbi je podizvajalec ________________________ (naziv) v skupni vrednosti ponudbe za ___________ (navesti sklop) udeležen v vrednosti _______________ EUR oziroma _________% ponudbene vrednosti tega sklopa, in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal/izvedel:

____________________________________________________________________________(navesti vsako vrsto del, ki jih bo izvedel in vsako vrsto blaga, ki ga bo dobavil)

IZJAVA V ZVEZI Z NEPOSREDNIM PLAČILOM:Podizvajalec: (ustrezno obkrožiti)

a) skladno z Zakonom o javnem naročanju ZAHTEVA neposredno plačilo s strani naročnikab) NE ZAHTEVA neposrednega plačila s strani naročnika.

OPOMBA: V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira ali natisne v več izvodih.

Datum: _____________

Kraj: _______________

Ponudnik: (podpis pooblaščene osebe in žig)

Stran | 26

Obrazec 7

ZAHTEVA PODIZVAJALCA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO

PODIZVAJALEC: (naziv, naslov, matična številka)

__________________________________

__________________________________

__________________________________

V zvezi z javnim naročilom z oznako JN009057/2017-W01, katerega predmet je »IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE NA LOKALNIH CESTAH V OBČINI PESNICA V SEZONI 2017-2018«, v primeru, da bo ponudnik _______________________________________ (naziv ponudnika, v nadaljevanju ponudnik) izbran kot najugodnejši na predmetnem javnem naročilu ter bo naročnik Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 43a, 2211 Pesnica pri Mariboru z njim sklenil pogodbo, zahtevamo in soglašamo, da naročnik- pogodbena stranka po predmetnem javnem naročilu namesto ponudnika poravna našo terjatev do ponudnika neposredno nam.

OPOMBA: Obrazec morajo predložiti le ponudniki, ki bodo predmetno naročilo izvajali s podizvajalci, za tiste podizvajalce, ki zahtevajo neposredno plačilo, in sicer mora soglasje izpolniti, podpisati in žigosati podizvajalec. Obrazec se glede na število podizvajalcev fotokopira ali natisne v več izvodih.

Stran | 27

Kraj: _________________Datum: ____________________ Podizvajalec: (podpis pooblaščene osebe in žig)

Obrazec 8



NAROČNIK



IZJAVA PONUDNIKA

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da: 1. izpolnjujemo vse pogoje in zahteve iz razpisne dokumentacije za javno naročilo z oznako JN009057 /2017-W01, katerega predmet je »IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE NA LOKALNIH CESTAH V OBČINI PESNICA V SEZONI 2017-2018«

2. smo veljavno registrirani za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost;

3. na dan, ko poteče rok za oddajo ponudbe za predmetno naročilo, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;

Stran | 28

4. na dan oddaje ponudbe nimamo neplačanih zapadlih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika dan oddaje ponudbe ali prijave, ki znašajo 50 eurov ali več. Kot neizpolnjevanje pogoja se šteje tudi, če na dan oddaje ponudbe ponudnik ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave;

5. nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni bila dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo;

6. da naročnik od prejšnje pogodbe o izvedbi javnega naročila ni predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe in ni uveljavljal odškodnine ter niso bile izvedene druge primerljive sankcije, zaradi česar bi se pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti;

7. da smo seznanjeni, da nas bo naročnik izključil iz postopka, če se izkaže, da smo bili ali smo med postopkom javnega naročanja glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena. Naročnik pa lahko kadar koli v postopku izključi tudi gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3;

8. bomo v osmih dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredovali podatke o: svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali

drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe,

šteje, da so z njim povezane družbe.

9. da v zadnjih šestih (6) mesecih pred objavo javnega naročila nimamo blokiranega nobenega transakcijskega računa;

10. da smo kvalitetno in strokovno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v zadnjih treh letih;

11. da naročniki zoper nas niso vlagali upravičenih reklamacij glede kakovosti storitev in nespoštovanja drugih določil pogodb;

12. da razpolagamo s strokovnim kadrom in finančnimi zmogljivosti za izvedbo javnega naročila;

13. da razpolagamo s tehnično brezhibno opremo, primerno za izvedbo predmetnega javnega naročila v skladu s tehnično specifikacijo, ki je del te razpisne dokumentacije;

14. da nudimo trideset (30) dnevni plačilni rok.

SOGLAŠAMO S TEM, DA NAROČNIK PRIDOBI PODATKE O IZPOLNJEVANJU TEH POGOJEV IZ URADNIH EVIDENC IN SE ZAVEZUJEMO, DA BOMO NAROČNIKU NA NJEGOVO ZAHTEVO IZDALI USTREZNO POOBLASTILO ZA VPOGLED V URADNE EVIDENCE ZA NAMEN PREVERJANJA RESNIČNOSTI VSEH TRDITEV V TEJ IZJAVI.

Stran | 29

Naročnik si pridržuje pravico, da preveri resničnost vseh navedb v tej izjavi.

Kraj: Žig: Podpis ponudnika:

Datum:

OPOMBA: V primeru, da ponudnik nastopa v skupni ponudbi ali s podizvajalci, priloži izjavo tudi za njih.

Obrazec 9



NAROČNIK



IZJAVA O NEKAZNOVANOSTI

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1): - terorizem (108. člen KZ-1), - financiranje terorizma (109. člen KZ-1), - ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),

Stran | 30

- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1), - spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1), - trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1), - sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), - kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1), - goljufija (211. člen KZ-1), - protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), - povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), - oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), - poslovna goljufija (228. člen KZ-1), - goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), - preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), - preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), - preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), - neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), - neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), - ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), - izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), - zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), - zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), - zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), - zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), - nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), - nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), - ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), - ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), - pranje denarja (245. člen KZ-1), - zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), - uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), - izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), - davčna zatajitev (249. člen KZ-1), - tihotapstvo (250. člen KZ-1), - zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1), - oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1), - izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), - jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), - dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), - sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), - dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), - hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Kraj: Žig: Podpis ponudnika:

Stran | 31

Datum:

OPOMBA: V KOLIKOR PONUDNIK NASTOPA S PARTNERJEM (PARTNERJI) ALI PODIZVAJELCEM (PODIZVAJALCI) MORA PREDLOŽITI IZJAVO O NEKAZNOVANOSTI TUDI ZA PARTNERJA OZ. PODIZVAJALCA.

Obrazec 10



NAROČNIK



POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE- ZA GOSPODARSKE SUBJEKTE

______________________________ (naziv pooblastitelja) pooblaščam naročnika Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 43a, 2211 Pesnica pri Mariboru, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja podojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako JN009057/2017-W01, katerega predmet je »IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE NA LOKALNIH CESTAH V OBČINI PESNICA V SEZONI 2017-2018«, v kazenski evidenci RS pridobi potrdilo iz predmetne evidence.

Podatki o pravni osebi: ____________________Polno ime pravne osebe: ___________________

Stran | 32

Sedež pravne osebe: _______________________Občina sedeža pravne osebe: ________________Matična številka pravne osebe: ______________

Datum: ______________ Žig in podpis pooblaščene osebe:Kraj: ________________

Obrazec 11



NAROČNIK



POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE- ZA FIZIČNE OSEBE

______________________________ (naziv pooblastitelja) pooblaščam naročnika Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 43a, 2211 Pesnica pri Mariboru, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako JN009057/2017-W01, katerega predmet je »IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE NA LOKALNIH CESTAH V OBČINI PESNICA V SEZONI 2017-2018«, v kazenski evidenci RS pridobi potrdilo iz predmetne evidence.

Moji osebni podatki so naslednji:

Ime in priimek: ___________________________

Stran | 33

EMŠO: __________________________________Datum rojstva: ___________________________Kraj rojstva: _____________________________Občina rojstva: ___________________________Naslov stalnega/začasnega bivališča: ____________________________Državljanstvo: ______________________________________

Kraj: ________________ Podpis pooblastitelja:Datum: ______________

Obrazec 12



NAROČNIK



PONUDBENI PREDRAČUN ZA »IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE NA LOKALNIH CESTAH V OBČINI PESNICA V SEZONI 2017-2018«

Zap.št. Opis EM Količina Cena Vrednost Znesek DDV (9,5%)

Skupaj z DDV

01 Cestar URA 100,00002 Strojnik URA 90,00003 Rovokopač URA 30,00004 Voznik URA 130,00005 Kamion 8-12 t URA 100,00006 Vlečni posipalec URA 160,000

Stran | 34

07 Snežni plug do 3,5 m URA 70,00008 Poltovorno vozilo URA 25,00009 Traktor nad 90KS URA 80,00010 Posipna mešanica

(pesek/sol v razmerju 3:1)M3 200,000

11 Sol za posipanje (4% vlažnosti) TONA 5,00012 Posipni drobljenec 8-16 M3 10,00013 Dobava snežnega kola KOS 450,00014 Postavitev snežnega kola KOS 1.800,000SKUPAJ

V tabeli so pri vseh postavkah navedene predvidene količine in predviden obseg dela (ure), ki so potrebne pri izvajanju posamezne storitve, saj točnih količin in obsega dela, ni mogoče predvideti. Odstopanja od dejanskih količin in dejanskega obsega dela, od predvidenih so lahko navzgor ali navzdol. Zaradi teh odstopanj naročnik ne prevzame nikakršne odgovornosti.

Ponudnik mora izpolniti tabelo predračuna.

Ponudnik mora navesti cene in končno vrednost ponudbe v eurih brez ddv in z vključenim ddv. Cene morajo biti izražene v eurih in zaokrožene na (2) dve decimalni mesti.

Predračunska vrednost ponudbe:

PONUDBENA CENA (v EUR brez DDV)

VREDNOST DDV (v EUR)

SKUPNA PONUDBENA CENA (v EUR z DDV)

FIKSNOST CEN: cene so fiksne do konca izvajanja pogodbenih obveznosti.

Datum: ________________

Kraj: __________________

Ponudnik: (podpis pooblaščene osebe in žig)

Stran | 35

Obrazec 13

Garancija za resnost ponudbeMENIČNA IZJAVA

Ponudnik:_________________________

_________________________(ime in sedež izdajatelja menice)

V/Na _________________________

Dne __________________________(kraj in datum izdaje menične izjave)

1. Izdajatelj menice _______________________________________________, kandidira kot ponudnik na razpisu za oddajo javnega naročila, katerega predmet je » IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE NA LOKALNIH CESTAH V OBČINI PESNICA V SEZONI 2017-2018«. Javno naročilo je objavljeno na Portalu javnih naročil RS, dne 23.10.2017, pod številko objave JN009057 /2017-W01. Naročnik javnega naročila je Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 43a, 2211 Pesnica.

Stran | 36

Kot ponudnik izročamo naročniku, garancijo za resnost ponudbe:ENO (1) BIANCO MENICO, plačljivo na prvi poziv z oznako »brez protesta«, ki jo je podpisala pooblaščena oseba:

Ime in priimek pooblaščene osebe

Funkcija pooblaščene osebe Podpis pooblaščene osebe

2. S podpisom te izjave pooblaščamo naročnika Občino Pesnica, Pesnica pri Mariboru 43a, 2211 Pesnica pri Mariboru, da izpolni bianko menico v znesku 1.500,00 EUR z DDV in vse druge sestavne dele menice, ki niso izpolnjeni ter uporabi menico v naslednjih primerih:

v primeru, da bomo kot ponudnik odstopili od ponudbe po preteku roka za oddajo ponudb ali po prejemu obvestila o izbiri ponudnika;

v primeru, da ne bomo hoteli dopolniti formalno nepopolne ponudbe v delih, v katerih jo je mogoče dopolniti ali ne bomo dali soglasja k odpravi računske napake;

v primeru, da kot izbrani ponudnik ne bomo podpisali pogodbe in naročniku predložili podpisane pogodbe v roku določenem z razpisno dokumentacijo;

v primeru, da po naši krivdi iz kateregakoli drugega razloga, pogodba ne bi bila sklenjena;

v primeru, da hkrati s pogodbo oz. najkasneje 10 dni po podpisu pogodbe ne predložimo bianko menice ter menične izjave s pooblastilom za unovčenje v vrednosti 10% od skupne pogodbene vrednosti (z DDV), za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Izdajatelj menice izrecno potrjuje in soglaša, da velja to pooblastilo in bianko menica tudi v primeru spremembe pooblaščenih podpisnikov izdajatelja.

3. Pooblaščamo naročnika OBČINO PESNICA, Pesnica pri Mariboru 43a, 2211 Pesnica pri Mariboru, da menico domicilira pri ______________________ (navedba banke), ki vodi naš transakcijski račun št.____________________, ali pri katerikoli drugi poslovni banki, ki v času unovčenja menice vodi naš transakcijski račun, ter jo unovči v breme denarnih sredstev na našem transakcijskem računu pri katerekoli poslovni banki, kjer imamo oz. bomo imeli odprt transakcijski račun.

4. NALOG ZA PLAČILO MENICE

S podpisom te menične izjave dajemo nepreklicno pooblastilo poslovni banki navedeni v tretji točki te menične izjave, oziroma dajemo nepreklicno pooblastilo vsaki poslovni banki oziroma drugi osebi, ki v času unovčenja menice vodi naš transakcijski račun, da iz našega denarnega dobroimetja na transakcijskem računu izplača menico, ki jo predloži OBČINA PESNICA, Pesnica pri Mariboru 43a, 2211 Pesnica pri Mariboru.

Stran | 37

Ta izjava velja do datuma izteka veljavnosti ponudbe (120 dni od odpiranja ponudb) to je do ____________________.

Kraj: ______________

Datum: ______________ Izdajatelj menice: (podpis in žig)

PRILOGA:-1X bianko menica

Obrazec 14



NAROČNIK



Izjava ponudnika, da bo ob sklenitvi pogodbe oz. najkasneje 10 dni po sklenitvi pogodbe naročniku predložil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Ponudnik:_______________________________________________________________

Izjavljamo,

Stran | 38

da bomo naročniku Občini Pesnica, Pesnica pri Mariboru 43a, 2211 Pesnica pri Mariboru ob sklenitvi pogodbe oz. najkasneje 10 dni po sklenitvi pogodbe, katere predmet je izvajanje javnega naročila »IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE NA LOKALNIH CESTAH V OBČINI PESNICA V SEZONI 2017-2018«, predložili finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (bianko menico in menično izjavo s pooblastilom za unovčenje), v višini 10% pogodbene vrednosti (z DDV) pogodbe.

Kraj: ______________

Datum: _____________

Ponudnik:(žig in podpis pooblaščene osebe)

Obrazec 15



NAROČNIK



IZJAVA O PONUJENEM GARANCIJSKEM ROKU

Ponudnik: ________________________________________

Izjavljamo, da bomo naročniku Občini Pesnica, za izvajanje storitev katerega predmet je »IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE NA LOKALNIH CESTAH V OBČINI PESNICA V SEZONI 2017-2018« zagotavljali naslednje garancijske roke:

za opravljeno storitev: __________________________

Stran | 39

za vgrajen material: ___________________________

Garancijski roki začnejo teči po opravljeni storitvi. V garancijskem roku lahko naročnik od izvajalca storitve zahteva, da odpravi oz. popravi napake v opravljeni storitvi oz. vgrajenem materialu. V kolikor se napak v materialu, ne da popraviti, pa je dolžan ta material zamenjati, z novim ustreznim materialom.

V zvezi z garancijskim rokom se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika (OZ, Uradni list RS št. 97/2007).

Kraj: _____________

Datum: _____________

Ponudnik:(podpis pooblaščene osebe in žig)

Obrazec 16 (osnutek pogodbe)

OBČINA PESNICA, Pesnica pri Mariboru 43a, 2211 Pesnica pri Mariboru,ki jo zastopa župan Venčeslav SENEKOVIČ, dipl. inž.

matična številka: 5884098000ID za DDV: SI 51503492(v nadaljevanju: naročnik)

in

(POLNI NAZIV IZVAJALCA, polni naslov)ki jo/ga zastopa (ime in priimek zakonitega zastopnika)matična številka: (številka)ID za DDV: SI (številka), odprt pri (naziv banke)(v nadaljevanju: izvajalec)

sklepata naslednjo

POGODBO ŠT. O IZVAJANJU ZIMSKE SLUŽBE NA LOKALNIH CESTAH V OBČINI PESNICA V SEZONI 2017-2018

Stran | 40

PODLAGA POGODBE

1. člen

Naročnik je izvedel postopek oddaje javnega naročila po postopku naročila male vrednosti, v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015), objavljeno na Portalu javnih naročil dne 23.10.2017, pod številko javne objave JN009057/2017-W01, z namenom sklenitve pogodbe za opravljanje storitve »IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE NA LOKALNIH CESTAH V OBČINI PESNICA V SEZONI 2017-2018«.

2. člen

S to pogodbo se izvajalec storitve zavezuje, da bo v skladu z objavljenimi pogoji, opravljal storitev izvajanja zimske službe v Občini Pesnica , ki praviloma traja od 15. Novembra 2017 do 15. Marca 2018. V kolikor zimske razmere zahtevajo drugače, se ta čas uskladi s trajanjem zimskih razmer oziroma se zimska služba izvaja po potrebi ne glede na navedene datume.

S to pogodbo se stranki dogovorita tudi o splošnih in posebnih pogojih izvedbe javnega naročila. Sestavni del te pogodbe je razpisna dokumentacija naročnika, ponudbena dokumentacija izvajalca ter seznam lokalnih cest v skupni dolžini 73,2 km.

PREDMET POGODBE

3. člen

Pogodba se sklepa za izvajanje storitve »IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE NA LOKALNIH CESTAH V OBČINI PESNICA V SEZONI 2017-2018«. Izvajalec bo dela po tej pogodbi, ki pogojujejo varno odvijanje prometa in varnost udeležencev v prometu, izvajal gospodarno, po pravilih in normativih stroke oziroma v celoti v skladu s Pravilnikom o rednem vzdrževanju javnih cest (Ur.l. RS, št. 38/16) in v skladu s področno zakonodajo.Izvajalec bo izvajal zimsko službo (pluženje in posipavanje ter dobava posipnega materiala in soli,…) na javnih cestah v skladu z Izvedbenim planom zimske službe na lokalnih cestah v občini Pesnica za sezono 2017/2018, ki ga izdela izvajalec in ga pošlje naročniku v potrditev. Karta in seznam lokalnih cest v skupni dolžini 73,2 km, je priloga k tej pogodbi.

CENA

4. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita za ceno, ki izhaja iz ponudbene dokumentacije izvajalca in je kot priloga sestavni del razpisne dokumentacije in s tem te pogodbe.

POGODBENA CENA (v EUR brez DDV)

VREDNOST DDV (v EUR)

Stran | 41

SKUPNA POGODBENA CENA (v EUR z DDV)

V ceno, so zajeti vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta pogodbe, vključno s stroški dela, stroški materiala, stroški prevoza, stroški izdelave ponudbene dokumentacije in vsemi stroški za pripravo, izdajanje in vodenje knjige dežurstva.

Cena izvajanja zimske službe je fiksna in ostane nespremenjena ves čas trajanja pogodbe.

NAČIN OBRAČUNAVANJA

5. člen

Opravljena dela bo izvajalec obračunaval z začasnimi mesečnimi situacijami po pogodbenih določilih in dejansko opravljenih količinah, zavedenih v gradbenem dnevniku oziroma knjigi dežurstva. Izvajalec bo izstavil obračunsko situacijo v roku pet (5) dni po opravljenem delu oz. do 5. v mesecu.

Naročnik je dolžan v roku desetih (10) dni od prejema potrditi ali zavrniti prejeto situacijo. Če se ne strinja z določenimi postavkami v obračunski situaciji, potrdi situacijo samo za nesporni del, spornemu delu pa ugovarja. Če naročnik ne pregleda in potrdi situacije v roku desetih (10) dni od prejema in ji tudi ne ugovarja, se šteje, da je potrjena s pretekom tega roka.

Naročnik bo nesporni del situacije poravnal praviloma v roku 30 dni od pravilno izstavljenega e-računa in začasne situacije na transakcijski račun izvajalca TRR:

Sporne postavke pogodbeni stranki rešita in jih izvajalec obračuna v naslednji situaciji.

Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec storitve obračunaval po cenah na enoto iz ponudbenega predračuna in po dejansko izvršenih količinah, vodenih v gradbenem dnevniku oziroma v knjigi dežurstva. K situaciji mora biti priložena naslednja dokumentacija:

evidenca opravljenih ur posameznega izvajalca, strojno poročilo za strojne storitve, prevoznice za prevozne storitve, dobavnice materialov,

OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

6. člen

Izvajalec storitve se obvezuje:

da bo storitve prevzete s to pogodbo, opravljal skrbno, kvalitetno in pravočasno, po veljavnih standardih, tehničnih predpisih ter v skladu z določili iz te pogodbe;

obveščal predstavnika naročnika ob pričetku vsakokratnega izvajanja ter ob končanju vsakokratne akcije;

da bo vodil gradbeni dnevnik – knjigo dežurstva, v katerega bo vpisoval:- datum in kraj opravljenega dela,- imena oseb, ki so dela izvedla,

Stran | 42

- porabljene ure delavcev, strojev in kamionov,- porabljene količine materialov;

da bo zagotavljal ustrezne tehnične zmogljivosti glede na obseg del ter bo dela izvajal z ustrezno opremo;

da bo zagotovil potrebno količino posipnega materiala za nemoteno izvajanje zimske službe; da bo dela izvajal v skladu s strani naročnika potrjenim Izvedbenim planom zimske službe v

občini Pesnica za sezono 2017-2018; da bodo dela izvajali strokovno usposobljeni delavci ter da bo zagotovil strokovno vodstvo

izvajanja del in lastno kontrolo; da bo v primeru poškodbe javnih cest pri opravljanju del iz te pogodbe, ki so nastala po krivdi

izvajalca, le- te odpravil na svoje stroške v najkrajšem možnem času; da bo v roku pet (5) dni po podpisu pogodbe predal naročniku zavarovalno polico za

zavarovanje odgovornosti škode zaradi civilnopravnih odškodninskih zahtevkov tretjih oseb;

7. člen

Naročnik se obvezuje:

da bo izvajalcu pravočasno posredoval vse podatke, ki so kakorkoli povezani ali se nanašajo na predmet pogodbe ali so potrebni za kvalitetno izvedbo izvajalčevih obveznosti;

da bo izročil izvajalcu vse potrebno za izvedbo storitve; da bo redno spremljal ter izvajalca obveščal o morebitnih spremembah dinamike in obsega

del; da bo izvajal nadzor nad količinsko in kakovostno izvedbo s to pogodbo dogovorjenih del; da bo izvajalcu poravnal stroške opravljenih storitev, ki izhajajo iz te pogodbe v znesku in

rokih na način določen s to pogodbo.

8. člen

V slučaju spora o kvaliteti uporabljenega posipnega materiala, je merodajen izvid pooblaščenega Zavoda za raziskavo materialov in konstrukcij. Stroške Zavoda predhodno založi naročnik, plača pa jih tista pogodbena stranka, katere mnenje je z izvidom Zavoda zavrženo.

PODIZVAJALCI

9. člen

Določila pogodbe v zvezi s podizvajalci veljajo le v kolikor izvajalec storitve nastopa s podizvajalci.

Izvajalec storitve pri izvajanju te pogodbe nastopa s podizvajalcem(-i). Izvajalec storitve je podizvajalca(-e) navedel v ponudbi, predloženi na javno naročilo, ter je zanj(-e) v ponudbi predložil podatke v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/15, v nadaljevanju ZJN-3).

Za podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo z izjavo »Zahteva podizvajalca in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo«, izvajalec storitve pooblašča naročnika, da na podlagi računa, potrjenega s strani izvajalca, izvede neposredno plačilo podizvajalcu.

Stran | 43

Za podizvajalca, ki ne zahteva neposrednega plačila v skladu z ZJN-3, bo naročnik izvajalca storitve pozval, da mu pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za del predmeta javnega naročila, ki ga je podizvajalec izvedel neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Izvajalec storitve mora navedeno izjavo poslati najpozneje v 30 dneh od plačila računa naročnika izvajalcu storitve. V primeru, da izvajalec storitve naročniku v navedenem roku ne posreduje izjav iz tega odstavka, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Izvajalec storitve se zavezuje, da bo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali vključitve novega podizvajalca, v 5 dneh po spremembi, o tem podal pisni predlog oziroma obvestilo naročniku, kateremu bo priložil Dokazila za podizvajalca iz razpisne dokumentacije javnega naročila. Naročnik poda soglasje ali zavrnitev skladno s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 v roku 10 dni od prejema predloga oziroma obvestila izvajalca storitve.

Če naročnik ugotovi, da predmet pogodbe izvaja podizvajalec, za katerega ni dal pisnega soglasja, lahko odstopi od pogodbe.

FINANČNA ZAVAROVANJA

10. člen

Izvajalec storitve mora v roku 10 (desetih) dni od sklenitve pogodbe predložiti naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (bianko menico in menično izjavo s pooblastilom za unovčenje) v višini 10% od skupne pogodbene vrednosti (z DDV), z dobo veljavnosti še trideset dni (30) po poteku veljavnosti te pogodbe.

Predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz pogodbe je pogoj za veljavnost te pogodbe. Če izvajalec storitve v navedenem roku iz prejšnjega odstavka tega člena naročniku ne predloži finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz pogodbe, ki je pogoj za veljavnost pogodbe se šteje, da ta pogodba ni bila sklenjena, naročnik pa lahko unovči finančno zavarovanje za resnost ponudbe.

11. člen

V kolikor izvajalec storitve ne izpolnjuje svojih obveznosti iz pogodbe, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz pogodbe in od pogodbe odstopi brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca.

Naročnik bo pred unovčenjem finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz pogodbe, izvajalca pisno pozval k izpolnitvi obveznosti in mu določil rok za izpolnitev obveznosti oz. odpravo napak.

12. člen

Unovčenje finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ne obvezuje izvajalca od njegove obveznosti, povrniti naročniku škodo v višini zneska razlike med višino dejanske škode, ki jo je naročnik zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz pogodbe utrpel in zneskom iz unovčenega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Stran | 44

13. člen

Če se rok za izvedbo naročila podaljša, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V primeru unovčenja finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je izvajalec storitve dolžan predložiti novo finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (novo menico in menično izjavo s pooblastilom za unovčenje).

14. člen

V primeru opustitve dolžne skrbnosti s strani izvajalca storitve pri izvajanju zimske službe, je izvajalec storitve odgovoren za vso škodo, ki zaradi tega nastane udeležencem v cestnem prometu ter za škodo, ki jo povzroči naročniku in tretjim osebam, prav tako pa tudi za škodo, ki zaradi tega nastane na prometni signalizaciji.

Izvajalec je dolžan na lastne stroške skleniti ustrezna zavarovanja, ki krijejo škodne dogodke iz 1. odstavka tega člena. Naročnik bo v skladu z navedenim, odškodninske zahtevke, ki izvirajo iz opustitve dolžne skrbnosti pri rednem vzdrževanju in varstvu cest, odstopil v reševanje izvajalcu.

VARSTVO PRI DELU

15. člen

Za varstvo pri delu po tej pogodbi odgovarja izvajalec storitve, v skladu z določili Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1; Uradni list RS št. 43/11).

POOBLAŠČENA PREDSTAVNIKA POGODBENIH STRANK

16. člen

Pooblaščeni predstavnik naročnika, ki bo urejal vsa razmerja iz te pogodbe je:

Dušan JANEŽIČtelefon: 02 654 2 309;GSM: 041/771 810e- pošta: [email protected]

Pooblaščeni predstavnik izvajalca storitve, ki bo urejal vsa razmerja iz te pogodbe je:

__________________ (ime in priimek)__________________ (telefon)__________________ (e-pošta)

Morebitne spremembe pooblaščenih predstavnikov si morata pogodbeni stranki sporočiti pisno v roku treh (3) dni po nastanku spremembe.

Stran | 45

TRAJANJE POGODBE

17. člen

Pogodba se sklepa za obdobje od 15.11.2017 do 15.03.2018.

V kolikor zimske razmere zahtevajo drugače, se ta čas uskladi s trajanjem zimskih razmer oziroma se zimska služba izvaja po potrebi ne glede na navedene datume.

ODSTOP OD POGODBE

18. člen

Če izvajalec storitve zimske službe ne izvaja v dogovorjeni količini in kvaliteti, lahko naročnik v primeru, če izvajalec tudi po naknadnem pisnem opozorilu naročnika ne spoštuje določil te pogodbe, od pogodbe odstopi in unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V primeru odstopa od pogodbe sta obe stranki dolžni do tedaj prevzete obveznosti izpolniti tako, kot je bilo dogovorjeno pred odstopom.

GARANCIJSKI ROKI

19. člen

Garancijski rok za ves vgrajen material in izvedena dela je za:

opravljeno storitev: ______________________ vgrajeni material: ________________________.

Izvajalec jamči za kvaliteto materiala in opravljenih storitev za dobo iz prejšnjega odstavka. Garancijski roki začnejo teči naslednji dan po opravljeni storitvi.

20. člen

V primeru, da se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela ali materiala, jo mora izvajalec odpraviti na svoje stroške v dogovorjenem roku potem, ko ga naročnik obvesti o napaki.

SOCIALNA KLAVZULA

21. člen

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

22. člen

Stran | 46

Ta pogodba je nična, če se ugotovi, da je kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za:

pridobitev posla; za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji; za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja

povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

KONČNE DOLOČBE

23. člen

Pisna oblika je pogoj za veljavnost te pogodbe. Morebitne spremembe ali dopolnitve te pogodbe veljajo samo v pisni obliki in v primeru, da jih podpišeta obe pogodbeni stranki.

24. člen

V primeru nastopa okoliščin, ki predstavljajo spremembo bistvenih elementov pogodbe in jih pogodbeni stranki sporazumno ugotovita, izvajalec storitve in naročnik skleneta aneks k tej pogodbi.

25. člen

Stranki se dogovorita, da bosta morebitne spore iz te pogodbe reševali sporazumno. Če sporazuma ne bo mogoče doseči, bosta spor reševali pred stvarnim pristojnim sodiščem v Mariboru.

26. člen

Pogodba je sklenjena in pravno veljavna z dnem podpisa obeh pogodbenih strank pod pogojem, da izvajalec naročniku predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz pogodbe v roku, višini in z veljavnostjo določeno s to pogodbo.

27. člen

Pogodba je sestavljena in podpisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva izvoda.

Kraj, datum Kraj, datum

IZVAJALEC: NAROČNIK: OBČINA PESNICA

ŽUPAN

Stran | 47

Venčeslav SENEKOVIČ, dipl.inž.

Stran | 48

Documents

· Web viewZa podizvajalca, ki ne zahteva neposrednega plačila v skladu z ZJN-3, bo naročnik izvajalca storitve pozval, da mu pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca,