I. DEL: POVABILO K ODDAJI PONUDBE - mnz.gov.si Web viewNa podlagi Zakona o javnem ... dejstva in dokaze, s katerimi ... Vgrajeni materiali in konstrukcije delovnih pultov morajo zagotavljati

Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana T: 01 428 40 00F: 01 428 47 33 E: [email protected]

Številka: 430-1717/2014/9 Datum: 29. 1. 2015

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

za javno naročilo za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za nakup in dobavo

ter montažo laboratorijske opreme za potrebe objekta Nacionalnega forenzičnega

laboratorija, št. 430-1717/2014

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

na osnovi javnega naročila za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za nakup in dobavo ter montažo laboratorijske opreme za potrebe objekta Nacionalnega forenzičnega laboratorija, št. 430-1717/2014.

stran:

I. DEL: POVABILO K ODDAJI PONUDBE................................................................3

II. DEL: NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE..............................4

III. DEL: OBRAZEC PONUDBE...............................................................................35

IV. DEL: POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA.....................................39

V. DEL: OSNUTEK POGODBE...............................................................................42

VI. DEL: VRSTA, TEHNIČNE ZNAČILNOSTI, KVALITETA IN OPIS BLAGA TER OSTALE ZAHTEVE NAROČNIKA...........................................................................43

VII. DEL: ELEMENTI ZA PRIPRAVO PREDRAČUNA Z NAVODILOM O IZPOLNITVI..............................................................................................................63

VIII. DEL: FINANČNA ZAVAROVANJA..................................................................66

IX. DEL: IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV JAVNEGA NAROČILA IN O RESNIČNOSTI PODATKOV....................................................................................75

2

I. DEL: POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na podlagi Zakona o javnem naročanju, (Ur.l. RS št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo in št. 19/14, v nadaljevanju ZJN-2), Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, po pooblastilu organa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve – Policije, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, vabi ponudnike, da podajo svojo ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo, na osnovi javnega naročila za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za nakup in dobavo ter montažo laboratorijske opreme za potrebe objekta Nacionalnega forenzičnega laboratorija,št. 430-1717/2014.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo in morajo izpolnjevati vse pogoje za ugotavljanje sposobnosti za sodelovanje v postopku javnega naročila.

Vsi stroški priprave in predložitve ponudbene dokumentacije bremenijo ponudnika.

1. PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudba se šteje za pravočasno, če jo naročnik prejme do dne 12. 3. 2015, najkasneje do 15.00.

Ponudniki oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: MNZ RS, Glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.

Vse nepravočasno prejete ponudbe bo strokovna komisija izločila iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnila ponudnikom.

2. ODPIRANJE PONUDB

Javno odpiranje ponudb bo dne 13. 3. 2015 ob 12.00 na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.

3

II. DEL: NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

1. PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je nakup in dobava ter montaža laboratorijske opreme za potrebe objekta Nacionalnega forenzičnega laboratorija (v nadaljevanju oprema), ki obsega naslednje sklope:

SKLOP 1: Laboratorijsko oprema;SKLOP 2: Mikroskopi in SKLOP 3: Aparatura TLC.

Ponudniki lahko ponudijo predmet javnega naročila v celoti ali posamezen sklop v celoti – vse postavke blaga oz. opreme, ki so v sklopu. Ponudniki ne morejo ponuditi posamezne opreme oz. posameznih postavk iz posameznega sklopa.

Predmet javnega naročila in zahteve naročnika so podrobneje opredeljene v VI. delu razpisne dokumentacije (»Vrsta, tehnične značilnosti, kvaliteta in opis blaga ter ostale zahteve naročnika«) in v VII. delu razpisne dokumentacije (»Elementi za pripravo predračuna z navodilom o izpolnitvi«) pri opisu posamezne postavke opreme.

2. VRSTA IN OKVIRNE KOLIČINE BLAGA

Posamezna oprema, ki je predmet javnega naročila, je z okvirnimi količinami navedena v VII. delu razpisne dokumentacije pod imenom: Elementi za pripravo predračuna z navodilom o izpolnitvi.

Naročnik si pridržuje pravico do spremembe količin v skladu s prioritetami, ceno in razpoložljivimi proračunskimi sredstvi, največ do višine 20%.

3. KRAJ DOBAVE IN MONTAŽE OPREME

Kraj dobave in montaže opreme je Ministrstvo za notranje zadeve, Nacionalni forenzični laboratorij (NFL), Vodovodna cesta 95, Ljubljana.

4. IZDELAVA PONUDBE

4.1 OBLIKA PONUDBE

Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oz. posameznih delov le-te.

Ponudnik poda ponudbo na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Ponudnik priloge izpolni, podpiše in žigosa, razen prilog št. II/5, II/6 in II/7, ki jih izpolnijo, podpišejo in žigosajo samo tisti ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci, prilog št. II/8 in II/9, ki jih v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, izpolnijo, podpišejo in žigosajo podizvajalci, priloge št. II/3b, ki jo izpolnijo in podpišejo osebe, ki dajejo pooblastilo ter prilog št. VIII/1, VIII/2, VIII/3 in VIII/4 (vzorci

4

finančnih zavarovanj), ki so podlaga za izdajo originalnih finančnih zavarovanj v posameznih fazah postopka javnega naročila.

Zaželeno je: da so vsa dokazila, zahtevana v 7. točki teh navodil, razen izjav in obrazcev, vložena v

ločenih ovitkih. Na vsakem ovitku naj bo naveden naziv dokumenta oz. ime zahtevanega dokazila.

da so vsi dokumenti, predloženi v ponudbi, zvezani z vrvico v celoto in zapečateni tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov oz. pečata.

da so ovitki takšni, da omogočajo popoln pregled dokumentacije, tudi če se dokument sestoji iz več listov tako, da je omogočeno listanje (npr. "ovoji za spise", Obr. 0,14 in podobno).

Ponudnik predloži ponudbo v zapečatenem ali zaprtem ovitku tako, da je možno preveriti, da je zaprt tako, kot je bil predan. Ponudnik na ovitek ponudbe nalepi izpolnjen obrazec prijave iz priloge št. II/11. V primeru, da ponudba ni označena kot je navedeno, naročnik ne odgovarja za predčasno odpiranje ponudbe ali za založitev ponudbe.

4.2 JEZIK

Postopek javnega naročila poteka v slovenskem jeziku.

Ponudnik mora predložiti ponudbo v slovenskem jeziku. Dokazila uradnih institucij, ki so zahtevana v točkah 7.2 in 7.10, so lahko predložena v jeziku države, ki jih izda.

Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva, da del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, na lastne stroške uradno prevede v slovenski jezik, če ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je to potrebno, ter mu za to določi ustrezen rok, ki ne sme biti krajši od dveh (2) delovnih dni. Za presojo spornih vprašanj, se vedno uporablja ponudba oz. uradni prevod v slovenskem jeziku.

4.3 CENA

Cene morajo biti fiksne, oblikovane DDP kraj dobave Ministrstvo za notranje zadeve, Nacionalni forenzični laboratorij (NFL), Vodovodna cesta 95, Ljubljana, in morajo vključevati vse elemente, iz katerih so sestavljene, npr. opremo, montažo, stroške dostave, manipulativne stroške, DDV in vse ostale morebitne stroške, ki jih bo imel ponudnik v zvezi z realizacijo naročila. Ponudnik mora v ponudbeno ceno vključiti tudi naslednje stroške: v stroških montaže morajo biti vključeni tudi instalacijski priklopi med trošili in

pripravljenimi priključki za vse medije, razen zemeljskega plina in tehničnih plinov – velja za sklop 1;

v stroških montaže morajo biti vključeni stroški meritve vleka za vso tehnološko opremo, ki je priklopljena na odsesavanje in izdaja poročila, s katerim je potrjena ustreznost izvedbe tehnološkega odsesavanja z zahtevanimi parametri – velja za sklop 1;

v ceno tehtnic mora biti vključena kalibracija tehtnic, ki se izvede po inštalaciji tehtnic, in sicer na lokaciji NFL Vodovodna cesta 95, 1000 Ljubljana – velja za sklop 1.

Vse cene morajo biti izražene v evrih (EUR).

5

DDV mora biti prikazan posebej v skladu z obrazcem ponudbenega predračuna.

Ponudnik na obrazcu iz VII. dela razpisne dokumentacije v prilogi št. VII/2 poda izjavo o sestavi ponujene cene blaga, ki dokazuje, da cene dobave blaga v ponudbi pokrivajo vse stroške, ki jih bo imel ponudnik z realizacijo naročila.

4.4. REFERENCE

Ponudnik, ki se prijavlja za sklop 1 predmetnega javnega naročila, mora imeti dosedanje izkušnje s tovrstnimi naročili, in sicer mora imeti najmanj eno referenco s področja dobave in montaže laboratorijskega opreme (laboratorijskih pultov in digestorijev) v zadnjih treh letih, katere vrednost presega 300.000,00 EUR (brez DDV).

Kot ustrezna se šteje referenca (oz. reference) tudi v primeru, ko je ponudnik izvedel več, vendar največ pet tovrstnih naročil za dobavo in montažo laboratorijske opreme, ki v skupni vrednosti presegajo 300.000,00 EUR (brez DDV).

V primeru, da se ponudnik prijavlja za sklop 1, mora na obrazcu iz priloge št. II/4 podati seznam dosedanjih izkušenj s tovrstnimi naročili oz. referenc s področja dobave in montaže laboratorijske opreme, ki jih je realiziral v zadnji treh letih, z opisom opreme ter navedbo podatkov o referenčnem naročniku, o letu dobave in montaže, dobavljeni količini in skupni vrednosti realiziranega naročila brez DDV. Seznamu mora ponudnik priložiti referenčna potrdila - v obliki izjave referenčnega naročnika ali drugo potrdilo, ki bo izkazovalo posamezno navedeno referenco.

OPOZORILO: Reference se bodo pri ugotavljanju izpolnjevanja zgoraj navedenega pogoja upoštevale le, če bodo navedene na obrazcu iz priloge št. II/4 ter bodo za navedene reference predložena referenčna potrdila.

4.5 ROK DOBAVE IN MONTAŽE OPREME

Dobava in montaža opreme iz sklopa 1 je največ 90 dni od uvedbe v delo. Naročnik bo izvajalca uvedel v delo v 5 (petih) dneh po začetku veljavnosti pogodbe. Oprema se montira po načrtih v Elaboratu notranje opreme laboratorijev PZI – 04/2010-NO v laboratorije v novogradnji NFL na lokaciji iz 3. točke teh navodil. Izbrani ponudnik ima možnost v dogovoru z naročnikom pregledati in izmeriti vse prostore, kjer se bo ponujena oprema instalirala (izmeriti že vse izvedene električne priključke, parapetne kanale, odsesovalne priključke in plinske priključke).

Rok dobave opreme iz sklopa 2 in sklopa 3 je 90 dni od podpisa pogodbe.

4.6 KAKOVOSTNI IN KOLIČINSKI PREVZEM OPREME

Kakovostni in količinski prevzem opreme se zapisniško izvrši po dobavi in montaži opreme na lokaciji dobave in montaže opreme. Zapisnik o kakovostnem in količinskem prevzemu opreme podpišeta pooblaščena predstavnika ponudnika - izvajalca in naročnika.

Ponudnik - izvajalec mora ob dobavi in montaži opreme naročniku predložiti tehnično dokumentacijo za dobavljeno in montirano opremo ter navodila za uporabo. Ponudnik - izvajalec za sklop 1 mora ob dobavi in montaži opreme naročniku predložiti tudi poročila

6

izmerjenega vleka iz digestorijev, odsesovalnih rok in omar z odsesovanjem ter predložiti certifikate o kalibraciji tehtnic.

Ponudnik mora sisteme za odsesovanje montirati z možnostjo vizualne indikacije delovanja in sekundarnim ožičenjem, tako, da je zagotovljen funkcionalno ustrezen vlek tehnološkega odsesavanja iz priklopljenih digestorijev. Tehnični podatki za ventilatorje so informativni, dobavitelj mora pred dobavo pregledati dejansko stanje strojnih in elektro instalacij in izbrati ustrezen ventilator. Dobavitelj opreme mora s ponujeno opremo zagotavljati funkcionalnost delovanja. Manjkajoči cevovodi za izpust na streho in manjkajoča elektro instalacija za funkcionalno delovanje odsesovanja so predmet dobave ponudnika.

V primeru zapisniško ugotovljenih količinskih ali kakovostnih napak, mora ponudnik-izvajalec le-te brezplačno odpraviti v roku 10 (deset) dni od datuma zapisnika o kakovostnem in količinskem prevzemu opreme.

V primeru, da v navedenem roku ni možno odpraviti napak, mora ponudnik - izvajalec dostaviti in montirati naročniku novo opremo, sicer lahko naročnik zniža pogodbeno vrednost ali odstopi od pogodbe. V vseh primerih mora ponudnik - izvajalec povrniti nastalo škodo.

4.7 GARANCIJSKI ROK

Za opremo iz sklopa 1 mora ponudnik zagotoviti naslednje garancijske roke: za laboratorijsko pohištveno opremo najmanj 36 (šestintrideset) mesecev od dneva

podpisa zapisnika o kakovostnem in količinskem prevzemu opreme, razen za laboratorijske stole najmanj 36 (šestintrideset) mesecev od dneva podpisa zapisnika o kakovostnem in količinskem prevzemu opreme,

za nepohištveno laboratorijsko opremo najmanj 12 (dvanajst) mesecev, od dneva podpisa zapisnika o kakovostnem in količinskem prevzemu opreme.

Ponudnik mora za opremo iz sklopa 2 in sklopa 3 zagotoviti garancijski rok najmanj 24 (štiriindvajset) mesecev od dneva podpisa zapisnika o kakovostnem in količinskem prevzemu opreme ter zagotoviti rezervne dele najmanj 7 (sedem) let po prenehanju proizvodnje modela (velja le za sklop 2).

V primeru z zapisnikom ugotovljene napake ob dobavi in montaži opreme, začne teči garancijski rok z dnem, ko je napaka odpravljena. V primeru nezmožnosti odprave napake začne teči garancijski rok z dnem zapisniškega prevzema nove opreme in montaže le-te.

4.8 SERVISIRANJE OPREME

Ponudnik - izvajalec mora za ponujeno opremo zagotoviti servisiranje v garancijskem in izven garancijskem času na lokaciji na področju Slovenije.

Odzivni čas serviserja v garancijskem roku mora biti največ 24 ur po prijavi napake med delavnikom /velja za sklop 1/.

Odzivni čas serviserja v garancijskem roku mora biti največ 48 ur po prijavi napake med delavnikom /velja za sklop 2 in 3/.

Odzivni čas serviserja je čas od prijave napake do prihoda serviserja.

Rok za odpravo napake v garancijskem roku je največ 30 (trideset) dni od prijave napake.

7

V primeru, da za opremo iz sklopov 2 in 3 v navedenem času ne bo možno odpraviti napake, bo moral ponudnik - izvajalec naročniku brezplačno nadomestiti okvarjeno opremo z opremo, ki mora biti najmanj enake kvalitete kot nadomeščena oprema, za uporabo v času odprave napake. V primeru, da se bo enaka napaka pojavila na isti opremi v času garancijskega roka dvakrat zapovrstjo, bo lahko naročnik zahteval zamenjavo le-te z ekvivalentno novo opremo.

4.9 ROK PLAČILA

V skladu z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 je plačilni rok najkasneje 30. dan od datuma uradnega prejema računa, izstavljenega po podpisu prevzemnega zapisnika, ki je priloga računu in po izročitvi finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

V primeru, da ponudnik v ponudbi prijavlja podizvajalce oz. nastopa s podizvajalci, je rok plačila ponudniku – izvajalcu in njegovim podizvajalcem enak, kot je navedeno v prvem odstavku te točke. Ponudnik – izvajalec mora računu priložiti račune podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Ponudnik - izvajalec se bo pri izstavitvi računa moral sklicevati na številko pogodbe.

Ponudnik – izvajalec izdani račun pošlje naročniku v elektronski obliki v skladu z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 59/2010, s spremembami).

4.10 POGODBENA KAZEN

Naročnik v primeru zamude pri dobavi in montaži opreme (montaža velja za sklop 1) ponudniku-izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen v višini najmanj 0,2% od skupne vrednosti zamujene opreme z DDV za vsak dan zamude.

Naročnik v primeru zamude s pravilno izpolnitvijo pri dobavi in montaži opreme (montaža velja za sklop 1) (od dospelosti obveznosti do odprave napak) ponudniku - izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen v višini najmanj 0,2% od skupne vrednosti zamujene opreme z DDV za vsak dan zamude.

Naročnik lahko terjatev iz naslova morebitne zaračunane pogodbene kazni pobota s finančnimi obveznostmi po pogodbi, sklenjeni s ponudnikom – izvajalcem na podlagi predmetnega javnega naročila.

V primeru zamude z izpolnitvijo ponudnika – izvajalca, ob sprejemu izpolnitve naročnik ni dolžan ponudnika – izvajalca posebej obvestiti o pridržanju pravice do obračuna pogodbene kazni, pač pa se pogodbena kazen obračuna v skladu z določili pogodbe ob vsaki zamudi brez obvestila.

5. VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba mora veljati najmanj 140 dni od roka za predložitev ponudb.

8

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201059&stevilka=3271

6. PRAVNA PODLAGA ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA

Javno naročilo se bo izvedlo upoštevajoč naslednje predpise: Zakon o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo in št. 19/14,

v nadaljevanju ZJN-2); Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Ur. l. RS, št.

101/12,) – ZIPRS1415; Obligacijski zakonik (Ur. l. RS, št. 97/07) – OZ-UPB1; Kazenski zakonik (Ur. l. RS, št. 50/12) – KZ-1-UPB1, Zakon o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 13/11, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12) –

ZDDV-1-UPB3; Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11, 14/13 popr.) – ZJF-UPB4; Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/11, 63/13) –

ZPVPJN; Zakon o pravdnem postopku (Ur. l. RS, št. 73/07, 45/08, 111/08, 57/09, 12/10, 50/10,

107/10) – ZPP-UPB3; Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11) – ZIntPK-UPB2; Zakon o uravnoteženju javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/12, 105/12) – ZUJF; Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07,

61/08, 3/13); vsa pozitivna zakonodaja, ki ureja to področje.

7. DOKAZILA ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

Ponudnik mora v ponudbi predložiti:

7.1 Podatke o ponudniku (priloga št. II/1);

7.2 Naslednje dokumente:

7.2.1 Dokumente, ki jih izdajajo uradne institucije in morajo biti originali:

Kavcijsko zavarovanje za zavarovanje resnosti ponudbe, izdano s strani zavarovalnice (vzorec teksta je priložen v prilogi št. VIII/1), ali bianco menico z menično izjavo (vzorec teksta je priložen v prilogi št. VIII/3) in sicer: za sklop 1 v višini najmanj 10.000,00 EUR, za sklop 2 v višini najmanj 7.300,00 EUR in za sklop 3 v višini najmanj 2.200,00 EUR.

Če ponudnik daje ponudbo za več sklopov, se višine zneskov za posamezne sklope seštejejo.

Podrobna določila so podana v VIII. delu razpisne dokumentacije z naslovom: "Finančna zavarovanja".

Opomba:Kjer je zahtevano kavcijsko zavarovanje zavarovalnice kot vrsta finančnega zavarovanja, pomeni, da lahko ponudnik namesto tega predloži tudi bančno garancijo, za katero smiselno veljajo enaki pogoji in vzorec, kot za kavcijsko zavarovanje.

9

7.2.2 Dokumente, ki jih izdajajo uradne institucije in katerih datum izdaje s strani uradne institucije na dan roka za predložitev ponudb ne sme biti starejši od 15 dni. Dokumenti so lahko originali ali fotokopije:

Dokazilo (npr. BON-2, dokazilo poslovne banke o plačilni sposobnosti), ki bo potrjevalo, da ponudnik nima tekočih dospelih neporavnanih obveznosti. Dokazilo se mora nanašati na vse transakcijske račune ponudnika. V primeru, da ponudnik predloži dokazilo poslovne banke o plačilni sposobnosti, mora predložiti dokazila vseh poslovnih bank, v katerih ima odprt transakcijski račun. Ponudnik izjavo o transakcijskih računih poda v obrazcu iz priloge št. II/1.

7.3 Izpolnjene, podpisane in žigosane izjave:

Izjava o dokazovanju sposobnosti ponudnika za izvedbo predmetnega javnega naročila (priloga št. II/2);

Pooblastilo ponudnika za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc (za pravno osebo) (priloga št. II/3a); /ne velja za tujega ponudnika/

Pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc (za fizične osebe) (priloga št. II/3b); /ne velja za tujega ponudnika/

Dosedanje izkušnje ponudnika oz. reference ponudnika v zadnjih treh letih s področja dobave in montaže laboratorijskega pohištva s priloženimi referenčnimi potrdili (priloga št. II/4), v primeru, da se ponudnik prijavlja za sklop 1;

Izjavo ponudnika o sprejemanju pogojev javnega naročila in o resničnosti podatkov (IX. DEL razpisne dokumentacije);

7.4 Podizvajalci:

Ponudnik mora v ponudbi prijaviti oz. navesti vse podizvajalce, s katerimi bo izvedel predmet javnega naročila, ter mora v ponudbi predložiti:

Podatke o podizvajalcu (Priloga št. II/5);

Izpolnjen obrazec Udeležba podizvajalcev (priloga št. II/6);

Izjavo ponudnika o neposrednih plačilih podizvajalcu (priloga št. II/7);

Soglasje podizvajalca k izvajanju neposrednih plačil (priloga št. II/8);

Izjavo podizvajalca v zvezi s sodelovanjem na predmetnem javnem naročilu (priloga št. II/9);

7.5 Izpolnjen Obrazec ponudbe (III. DEL razpisne dokumentacije);

7.6 Osnutek pogodbe (V. DEL razpisne dokumentacije).

10

Osnutek pogodbe mora ponudnik podpisati in žigosati. Zaželeno je, da ponudnik osnutek pogodbe tudi izpolni. Naročnik si pridržuje pravico od ponudnika naknadno zahtevati dopolnitev oz. pojasnitev podatkov v zvezi z osnutkom pogodbe.

7.7 Ponudbeni predračun (VII. DEL razpisne dokumentacije): obrazec ponudbenega predračuna (priloge št. VII/1-1, št. VII/1-2 in št. VII/1-3), izjava o sestavi ponudbene cene (priloga št. VII/2).

Opozorilo:Ponudnik mora v ponudbi predložiti obrazec ponudbenega predračuna za SKLOP 1 (priloga št. VII/1-1) v papirni in elektronski obliki (na elektronskem mediju, v Excelovi datoteki). V primeru morebitnih razlik med predračunom v papirni in elektronski obliki, se upošteva ponudbeni predračun v papirni obliki.

7.8 Drugo

7.8.1 Ponudnik, ki se prijavlja za sklop 1, mora v ponudbi predložiti seznam ponujenih delov regulacijskih sistemov tehnološkega odsesavanja (za digestorije in omare), s funkcionalno shemo delovanja, s katerim dokazuje delovanje v skladu z zahtevami v tehnološkem elaboratu za predmet naročila.

7.8.2 Ponudnik, ki se prijavlja na sklop 2, mora v ponudbi predložiti natančne specifikacije vseh sestavnih komponent stereomikroskopov in pripadajoče opreme, podprte s prospektno dokumentacijo, na podlagi katerih bo jasno razvidno, ali ponudba izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije.

7.8.3 Zaželeno je, da ponudnik v ponudbi predloži tehnični opis, prospektni material ali drugo dokumentacijo, iz katere je razviden proizvajalec opreme, tehnične karakteristike in opisi ponujene opreme. Ponudnik v prospektnem materialu označi tehnične karakteristike ponujene opreme, s katerimi dokazuje tehnično ustreznost z zahtevami razpisne dokumentacije. /velja za vse sklope/

Naročnik si pridržuje pravico od ponudnika pred oddajo naročila zahtevati predložitev oz. dopolnitev v tej točki navedenih dokazil, iz katerih bo razvidno, da ponujena oprema ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije.

7.8.4 Zaželeno je, da ponudnik predloži certifikate ali drugo dokumentacijo, za katero se skladno s VI. delom razpisne dokumentacije zahteva ustreznost opreme po določenih standardih.

Naročnik si pridržuje pravico od ponudnika pred oddajo naročila zahtevati predložitev oz. dopolnitev v točki 7.8 navedenih dokazil, iz katerih bo razvidno, da ponujena oprema ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije.

7.9 Skupna ponudba:

11

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ta skupina ponudnikov v ponudbi predložiti:

Izjavo o predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi naročila (npr. pogodba o sodelovanju), v primeru, da bodo izbrani na javnem naročilu.Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila in poslovodečega ponudnika. Ne glede na to, pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Pravne osebe naj navedejo imena oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo predmetnega naročila.

Zahtevana dokazila v skladu s točko 7. Dokazila za ugotavljanje sposobnosti. Dokazila, ki se nanašajo neposredno na posameznega ponudnika skupne ponudbe, morajo biti v ponudbi predložena za vsakega ponudnika posebej, in sicer: vsa dokazila iz točk 7.1, 7.2 (razen finančnega zavarovanja za resnost ponudbe, katero mora biti izdano v zahtevani višini, v skladu s točko 7.2.1) in 7.10 ter Izjava o dokazovanju sposobnosti ponudnika za izvedbo predmetnega javnega naročila – priloga št. II/2 ter Pooblastilo ponudnika za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc – priloga št. II/3a in Pooblastila za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc – priloga št. II/3b. Za ostala zahtevana dokazila iz točke 7 ni potrebno, da so v ponudbi predložena za vsakega ponudnika posebej, biti pa morajo parafirana s strani vseh ponudnikov skupne ponudbe. Dokazil uradnih institucij ponudniki ne parafirajo.

7.10 TUJI PONUDNIKI

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo poleg Izjave o dokazovanju sposobnosti ponudnika za izvedbo predmetnega javnega naročila iz priloge št. II/2, ki so jo predložili v ponudbi in poleg ostalih dokazil iz predhodnih podtočk točke 7 (Dokazila za ugotavljanje sposobnosti) v ponudbi predložiti tudi naslednje DOKUMENTE:

7.10.1 Dokumente, ki jih izdajajo uradne institucije in katerih datum izdaje s strani uradne institucije na dan roka za predložitev ponudb ne sme biti starejši od 1 meseca. Dokumenti so lahko originali ali fotokopije:

Dokazilo, da ni bil ponudnik niti njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku in navedena v prvem odstavku 42. člena ZJN-2.Navedeno dokazilo se mora, v kolikor gre za pravno osebo, nanašati na pravno osebo (ponudnika) in na vse fizične osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, odločanje ali nadzor nad ponudnikom.

Dokazilo, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave niti ni bil za ponudnika podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave oz. v primeru, da je bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave, je sodišče pravnomočno odločilo o potrditvi prisilne poravnave;

Dokazilo, da ponudnik ni v stečajnem postopku niti ni bil za ponudnika podan predlog za začetek stečajnega postopka;

Dokazilo, da ponudnik ni v postopku prisilnega prenehanja, niti ni bil za ponudnika podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja, niti s ponudnikovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, niti ponudnik ni opustil poslovne dejavnosti niti ponudnik ni v katerem koli podobnem položaju;

OPOMBA:

12

Naročnik si pridržuje pravico od tujega ponudnika pred oddajo naročila oz. sklenitvijo pogodbe zahtevati naknadno ponovno predložitev dokazil iz te točke, ki bodo izkazovala izpolnjevanje pogojev skladno z določbami četrtega odstavka 42. člena ZJN-2.

7.10.2 Ostale dokumente, ki jih izdajajo uradne institucije. Dokumenti so lahko originali ali fotokopije:

Registracijo podjetja za dejavnost, katere predmet je javno naročilo, ki mora izkazovati zadnje stanje ter kopija mora biti enaka originalu.

Tuji ponudnik bo moral pred oddajo naročila oz. sklenitvijo pogodbe, na zahtevo naročnika ter v roku, ki ga bo določil naročnik, predložiti dokazilo, da ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, ni imel neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež ali s predpisi države naročnika, v višini 50 evrov ali več.

Ponudnik bo moral dokazilo iz druge alineje te točke predložiti tudi za tuje(-ga) podizvajalca(-e), v primeru, da ponudnik v ponudbi prijavi tuje(-ga) podizvajalca(-e) oz. z njim(-i) nastopa na predmetnem javnem naročilu.

Tuji ponudniki predložijo zgoraj zahtevana tovrstna ustrezna dokazila pristojnih institucij. Če se v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, ponudnik namesto pisnega dokazila predloži zapriseženo izjavo prič ali svojo lastno zapriseženo izjavo. Izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež. Enako velja tudi za tuje podizvajalce.

OPOMBI: V primeru, da ponudnik predloži fotokopije dokumentov, ki so zahtevani pod točko

7.2.2 in 7.10 (7.10.1, 7.10.2), mora naročniku na njegovo pisno zahtevo na vpogled predložiti originalne dokumente.

Ponudnik naj v točki 7 navedena dokazila, katera je določil kot poslovno skrivnost v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, označi z ustrezno navedbo (npr. "zaupno") ter mora v ponudbi predložiti sklep, s katerim je določil poslovno skrivnost delov ponudbe, pri čemer pa se dokazil, ki se nanašajo na merila, ne more upoštevati kot poslovno skrivnost.

8. PODIZVAJALCI

Podizvajalec ne sme sodelovati pri izvedbi javnega naročila, če ne izpolnjuje pogojev iz 3. odstavka 42. člena ZJN-2.

Skladno z 71. členom ZJN-2 se za podizvajalca ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje s ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. V tem primeru se za potrebe neposrednih plačil za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za osebo, povezano s ponudnikom, dejansko dobavlja opremo ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila; ter mora ponudnik s tem podizvajalcem skleniti pogodbo, s katero uredi obveznosti in pravice povezane s predmetom javnega naročila.

Skladno z ZJN-2 mora ponudnik – izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci, s katerimi uredi obveznosti in pravice povezane s predmetom

13

javnega naročanja. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s ponudnikom - izvajalcem, v petih dneh od sklenitve pogodbe med ponudnikom - izvajalcem in podizvajalcem. V primeru, da naročnik do podpisa pogodbe ne bo prejel kopije pogodbe med ponudnikom in podizvajalcem, bo k predložitvi le-te pred podpisom pogodbe o izvedbi predmetnega javnega naročila pozval izbranega ponudnika.Ponudnik – izvajalec mora v pogodbi pooblastiti naročnika za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcem ter mora v ponudbi predložiti soglasja podizvajalcev za izvajanje neposrednih plačil naročnika podizvajalcem. Soglasja bodo sestavni del in priloga pogodbe.

Ponudnik – izvajalec mora v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali sklenitve pogodbe z novim podizvajalcem, pred spremembo o tem pridobiti pisno soglasje naročnika ter mora v 5 (petih) dneh po spremembi naročniku predložiti:

- v primeru spremembe podizvajalca - izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan,

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

9. PREGLED IN OCENJEVANJE PONUDB

Naročnik bo razvrstil pravočasne ponudbe glede na merilo in preveril, ali je ponudba, ki je bila ocenjena kot najugodnejša, popolna. Naročnik bo po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudbe v skladu z 78. členom ZJN izločil ponudbo, ki ne bo popolna, ter bo v tem primeru preveril popolnost naslednje najugodnejše ponudbe.

Naročnik bo priznal sposobnost ponudniku, ki bo glede na navedbe v ponudbeni dokumentaciji, izpolnjeval vse pogoje za ugotavljanje sposobnosti. Iz navedenega sledi, da bo ponudba, ki pogojev ne bo izpolnjevala, kot nepravilna izločena iz nadaljnjega postopka.

10. POPRAVEK RAČUNSKIH NAPAK

V primeru, da bo naročnik pri preverjanju izračuna ponudbene cene ugotovil računske napake, bo od ponudnika zahteval soglasje k popravku računskih napak, pri čemer se za računske napake štejejo napake v osnovnih računskih operacijah (zmnožek, vsota, ipd.). V primeru ugotovitve računske napake bo naročnik kot pravilno izhodišče vzel ceno na enoto. Če bo zmnožek količine enote in cene na enoto nepravilen, bo ponudniku v potrditev predložil popravek zmnožka, in ne cene enote.

11. VARIANTNE PONUDBE

Variantne ponudbe niso dopustne.

12. DODATNA OBVESTILA IN POJASNILA

Ponudniki lahko v pisni obliki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe. Naročnik bo odgovore objavil na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni "o ministrstvu", levi meni "Javna naročila", in sicer najkasneje 6 (šest) dni pred iztekom roka za oddajo ponudbe, pod pogojem, da bo naročnik prejel zahtevo za dodatna pojasnila najkasneje do dne 3. 3. 2015.

14

Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni "o ministrstvu", levi meni "Javna naročila" ter preko portala javnih naročil.

Opozorilo: Ponudnikom se priporoča, da vse do izteka roka za oddajo ponudbe, na navedenem internetnem naslovu naročnika spremljajo objave morebitnih dodatnih pojasnil, sprememb razpisne dokumentacije ipd., v nasprotnem primeru tvegajo oddajo nepopolne ponudbe zaradi neupoštevanja morebitne spremembe ali npr. dopolnitve razpisne dokumentacije.

Vprašanja lahko ponudniki pošljejo po elektronski pošti na naslov: [email protected] ali po faksu na številko: 01/428-5791, s pripisom: "DODATNE INFORMACIJE - JAVNO NAROČILO ZA NAKUP IN DOBAVO TER MONTAŽO LABORATORIJSKE OPREME ZA POTREBE OBJEKTA NACIONALNEGA FORENZIČNEGA LABORATORIJA, št. 430-1717/2014" ali preko portala javnih naročil.

Na zahteve za dodatna pojasnila, katerih naročnik ne bo prejel do zgoraj navedenega roka, naročnik ne bo dajal pojasnil. V primeru, da zahteva za dodatna pojasnila ne bo posredovana na zgoraj navedeni način, naročnik ne jamči za pravočasni odgovor. Naročnik ne bo odgovarjal na nespodobna oz. nespodobno postavljena vprašanja.

13. MERILO

Merilo za ocenitev ponudb je najnižja cena, ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, navedenih v tej razpisni dokumentaciji. Kot najugodnejši bo za posamezen sklop izbran ponudnik z najnižjo ponujeno ceno - skupno ponudbeno vrednostjo za sklop, katerega ponudba bo popolna.

14. SKLENITEV POGODBE

Naročnik bo z izbranim ponudnikom za posamezni sklop javnega naročila sklenil pogodbo za nakup in dobavo ter montažo opreme, ki je predmet javnega naročila.

Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe in (v primeru, da nastopa s podizvajalci) k predložitvi kopij sklenjenih pogodb s podizvajalci, v kolikor naročnik le-teh ni že prejel s strani podizvajalcev.

Skladno s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11, v nadaljevanju ZIntPK-UPB2) bo moral izbrani ponudnik pred sklenitvijo pogodbe predložiti izjave oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

Če ponudnik pogodbe ne bo podpisal v roku 15 (petnajst) dni od prejema le-te ali če naročnik v tem roku ne bo prejel vseh kopij sklenjenih pogodb s podizvajalci ali ne bo predložil izjave po ZIntPK-UPB2, se lahko šteje, da je ponudnik odstopil od ponudbe. Naročnik bo v tem primeru unovčil dokument za finančno zavarovanje resnosti ponudbe ne glede na razloge za odstop od ponudbe.

15

15. VAROVANJE PODATKOV NAROČNIKA

Ponudnik mora zagotavljati, da bo spoštoval in varoval vse podatke, ki mu bodo posredovani vezano na izvajanje pogodbenih del ter da bodo vsi delavci, ki bodo izvajali pogodbena dela, spoštovali in varovali vse podatke, ki jim bodo posredovani vezano na izvajanje pogodbenih del.

Ponudnik mora zagotavljati, da bo v primeru, da bo izbran kot najugodnejši ponudnik – izvajalec, naročniku ob podpisu pogodbe posredoval izjave vseh delavcev, ki bodo sodelovali pri izvajanju pogodbenih del na prilogi št. II/10, z osebnimi in identifikacijskimi podatki (tudi za morebitne podizvajalčeve delavce) ter njihove izjave:

- da bodo spoštovali in varovali vse podatke, ki jim bodo posredovani vezano na izvajanje pogodbenih del,

- o nekaznovanosti ter da niso v kazenskem postopku.

Delavec mora na obrazcu iz priloge št. II/10 podati soglasje, da naročnik pridobi podatke iz policijskih evidenc, na podlagi katerih se ugotavlja obstoj morebitnih zadržkov za opravljanje pogodbenih del.

Ponudnik – izvajalec mora ob vsaki spremembi seznama delavcev takoj obvestiti naročnika in mu v primeru novih delavcev posredovati izjave iz priloge št. II/10 za te nove delavce. Naročnik ima kadarkoli pravico preveriti dejansko stanje. Naročnik si pridržuje pravico, da določeni osebi prepove izvajati predmet pogodbe brez obrazložitve.

V zvezi z zgoraj navedenim, mora ponudnik podpisati izjavo iz točke IV.2. III. dela razpisne dokumentacije (Obrazec ponudbe).

16. OPOZORILA

V času naročila naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe. V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe, naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena. V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri ponudnika ali bi vplivali na nepristranost revizijske komisije.

17. USTAVITEV POSTOPKA JAVNEGA NAROČILA, ZAVRNITEV VSEH PONUDB, ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA, ODPOVED POGODBE

Naročnik lahko, skladno z 80. členom ZJN-2, kadarkoli pred potekom roka za odpiranje ponudb ustavi postopek javnega naročila, ali v vseh fazah postopka po preteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe, ali po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila.

Naročnik si pridržuje pravico do odpovedi pogodbe, v kolikor v sprejetem proračunu nima zagotovljenih zadostnih pravic porabe.

18. VPOGLED V PONUDBE IN OSTALO DOKUMENTACIJO

Ponudnik lahko po prejemu odločitve o oddaji naročila zahteva vpogled v druge ponudbe in ostalo dokumentacijo, razen v tiste dele, ki upoštevaje prvi in drugi odstavek 22. člena ZJN-2 predstavljajo poslovno skrivnost, osebne ali tajne podatke. V primeru, da ponudnik zahteva

16

vpogled v ponudbe zaradi suma, da je naročnik kršil zakon, mora v zahtevi navesti utemeljene razloge za sum, zaradi katerih meni, da je naročnik kršil zakon, v nasprotnem primeru se šteje, da ponudnik ne vlaga zahteve za vpogled zaradi suma naročnikove kršitve zakona ter bo naročnik vpogled v ponudbe oz. dokumentacijo organiziral v 25 dneh od prejema zahteve za vpogled. V primeru, da ponudnik naročniku predloži zahtevo za vpogled najkasneje 5 dni pred potekom obdobja mirovanja ter vlaga zahtevo za vpogled zaradi suma naročnikove kršitve zakona, bo naročnik vpogled organiziral najmanj tri dni pred potekom obdobja mirovanja, v nasprotnem primeru bo naročnik zagotovil vpogled v najkrajšem možnem času.

V primeru, da ponudnik, ki zahteva vpogled, zaprosi za prepis, fotokopijo ali elektronski zapis zahtevane informacije, bo naročnik ponudniku zaračunal materialne stroške po ceniku naročnika.

19. PRAVNO VARSTVO

Pravno varstvo ponudnikov, naročnika in javnega interesa v postopku oddaje predmetnega javnega naročila se ureja v skladu s 1. členom ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda, ter zagovornik javnega interesa.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v 8 (osmih) delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, vendar ne po roku za prejem ponudb.

Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico.

Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati Ministrstvu za finance.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti: ime in naslov vlagatelja zahtevka in kontaktno osebo, ime naročnika, oznako (številko) javnega naročila oziroma odločitve o oddaji oz. izidu javnega naročila, predmet javnega naročila, očitane kršitve, dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo, navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih

sredstev in iz katerega sklada, ter mora priložiti: pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa

s pooblaščencem in potrdilo o plačilu takse iz 71. člena ZPVPJN, na račun Ministrstva za finance št. 01100-

1000358802. Na plačilnem nalogu je potrebno vpisati naslednje sklicevanje na številko odobritve: 11 16110-7111290-00171714. Višina takse je 3.500,00 EUR, če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave ali razpisno dokumentacijo.

17

PREDLAGATELJ:

Mojca Bregarvodja izvedbe javnega naročilasekretarka

Franc Sabličdirektor Nacionalnega forenzičnega laboratorijavišji kriminalistični svetnik

18

PRILOGA št. II/1

PODATKI O PONUDNIKU

PONUDNIK

NASLOV PONUDNIKA

SPLETNA STRAN PONUDNIKA

ELEKTRONSKI NASLOV PONUDNIKA

MATIČNA ŠTEVILKA

IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV

TRANSAKCIJSKI RAČUNŠt.:Odprt pri:

KONTAKTNA OSEBA

ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE

TELEFON

MOBILNI TELEFON

FAKS

SKRBNIK POGODBE

ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE

Izjavljamo, da imamo odprt(-ih) ___________ (navesti število) transakcijski(-h) račun(-ov). Opomba: Podatek je potreben zaradi preveritve, ali se dokazilo iz točke 7.2.2 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe nanaša na vse transakcijske račune ponudnika.

Kraj in datum: Ponudnik:

Žig in podpis:

19

PRILOGA št. II/2

IZJAVA O DOKAZOVANJU SPOSOBNOSTI PONUDNIKA ZA IZVEDBO PREDMETNEGA JAVNEGA NAROČILA

V zvezi z javnim naročilom za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za nakup in dobavo ter montažo laboratorijske opreme za potrebe objekta Nacionalnega forenzičnega laboratorija, št. 430-1717/2014, podajamo izjave o dokazovanju sposobnosti za izvedbo predmetnega javnega naročila, in sicer:

I. Dokazovanje osnovne sposobnosti in za opravljanje poklicne dejavnosti za izvedbo javnega naročila:

a) Izjavljamo, da nismo bili kot ponudnik niti ni bil naš zakoniti zastopnik (v kolikor gre za pravno osebo) pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur. l. RS, št. 50/12) – KZ-1-UPB1; ter navedena v prvem odstavku 42. člena ZJN-2. Navedena izjava se nanaša na nas kot ponudnika in na našega zakonitega zastopnika (če je ponudnik pravna oseba) ter tudi na vse fizične osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, odločanje ali nadzor nad nami kot ponudnikom (slednje velja v primeru pravne osebe tujega ponudnika).

Navedba evidence in organa, pri katerem naročnik pridobi dokazila o izpolnjevanju pogojev iz te točke: ________________________________________________________________________________________________________________________(Opomba: Tuji ponudniki morajo v ponudbi predložiti dokazilo skladno s točko 7.10 II. dela razpisne dokumentacije, ki zgoraj navedeno dokazuje.)

b) Izjavljamo, da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, ne bomo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81. člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV;

c) Izjavljamo, da kot ponudnik, na dan, ko bo oddana ponudba, ne bomo imeli neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež ali s predpisi države naročnika, v višini 50 eurov ali več.

Navedba evidence in organa, pri katerem naročnik pridobi dokazilo o izpolnjevanju pogojev iz te točke: ________________________________________________________________________________________________________________________(Opomba: Tuji ponudniki bodo morali pred oddajo naročila oz. sklenitvijo pogodbe predložiti dokazilo skladno s točko 7.10 II. dela razpisne dokumentacije, ki zgoraj navedeno dokazuje na dan, ko bo oddana ponudba.)

OPOZORILO: Naročnik bo izpolnjevanje navedenih pogojev v točki c) preverjal na podlagi dokazil, ki bodo izkazovala stanje na dan, ko bo oddana ponudba!

20

d) Izjavljamo, da kot ponudnik:

– nismo v postopku prisilne poravnave niti ni bil za nas kot ponudnika podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave oz. v primeru, da je bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave, je sodišče pravnomočno odločilo o potrditvi prisilne poravnave;

– nismo v stečajnem postopku niti ni bil za nas kot ponudnika podan predlog za začetek stečajnega postopka;

– nismo v postopku prisilnega prenehanja, niti ni bil za nas kot ponudnika podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja, niti z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, niti nismo opustili poslovne dejavnosti niti nismo v katerem koli podobnem položaju;

Navedba evidence in organov, pri katerih naročnik pridobi dokazilo o izpolnjevanju pogojev iz teh točk: ________________________________________________________________________________________________________________________(Opomba: Tuji ponudniki morajo v ponudbi predložiti dokazila skladno s točko 7.10 II. dela razpisne dokumentacije, ki zgoraj navedeno dokazujejo.)

e) Izjavljamo, da kot ponudnik:

-nismo bili s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem;

- nam naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi ne more dokazati velike strokovne napake ali hujše kršitve poklicnih pravil;

- pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih nismo namerno podali zavajajočih razlag ali teh informacij nismo zagotovili;

f) Izjavljamo, da smo kot ponudnik registrirani pri pristojnem sodišču ali drugem organu, in sicer: pri __________________________________________ (navesti organ), dne _____________, pod številko _________________, z imenom: 1/ popolna firma: ___________________________________________________________________, 2/ skrajšana firma: _______________________, in da je/so v našem statutu ali družbeni pogodbi vpisana/-e dejavnost/-i, ki je/so predmet naročila, za katerega dajemo ponudbo:

ter da bomo naročniku na njegov poziv dostavili fotokopijo listine, ki izkazuje zgoraj navedeno.

21

g) Izjavljamo, da kot ponudnik izpolnjujemo vse zakonske in druge pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.

h) Izjavljamo, da smo kot ponudnik zanesljivi, sposobni upravljanja, imamo izkušnje in ugled ter zaposlene, ki so sposobni izvesti pogodbo.

II. Dokazovanje ekonomske in finančne sposobnosti za izvedbo javnega naročila:

a) Izjavljamo, da nimamo tekočih dospelih neporavnanih obveznosti.

III. Dokazovanje tehnične in kadrovske sposobnosti za izvedbo javnega naročila:

a) Izjavljamo, da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi, potrebnimi za izvedbo javnega naročila.

a) Izjavljamo, da ponujena oprema ustreza vsem zahtevam iz razpisne dokumentacije.

IV. Podatki o ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatki o lastniških deležih navedenih oseb; ter gospodarskih subjektih - povezanih družbah

Kot ponudnik v predmetnem postopku javnega naročila za potrebe predmetnega javnega naročila podajamo podatke o:- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali

drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z našo družbo (kot ponudnikom) povezane družbe:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Žig in podpis:

22

PRILOGA ŠT. II/3a

POOBLASTILO PONUDNIKA ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC(za pravno osebo)

/ne velja za tujega ponudnika/

PONUDNIK: (naziv, naslov, matična številka)___________________________________________________________________________

V zvezi z javnim naročilom za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za nakup in dobavo ter montažo laboratorijske opreme za potrebe objekta Nacionalnega forenzičnega laboratorija, št. 430-1717/2014, pooblaščamo naročnika - Republiko Slovenijo, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, da pridobi vsa dokazila oziroma podatke iz uradnih evidenc, ki so potrebni za dokazovanje naše sposobnosti v skladu s pogoji za ugotavljanje sposobnosti po predmetnem javnem naročilu, in sicer dokazila oz. podatke, ki se nanašajo na nas kot ponudnika (pravno osebo).


Žig in podpis:

23

PRILOGA ŠT. II/3b

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC(za fizične osebe)

/ne velja za tujega ponudnika/

V zvezi z javnim naročilom za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za nakup in dobavo ter montažo laboratorijske opreme za potrebe objekta Nacionalnega forenzičnega laboratorija, št. 430-1717/2014, pooblaščam naročnika - Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, da pridobi vsa dokazila oziroma podatke iz uradnih evidenc, ki so potrebni za dokazovanje sposobnosti ponudnika ________________, ____________, _____________ (naziv, naslov, matična številka) v skladu s pogoji za ugotavljanje sposobnosti po predmetnem javnem naročilu, in sicer dokazila oz. podatke, ki se nanašajo name kot zakonitega zastopnika ponudnika.

Osebni podatki:

Ime in priimek:

Naslov: Datum rojstva: Kraj, občina in država rojstva:

EMŠO:

Opomba: Ponudnik mora obrazec predložiti za vse svoje fizične osebe, ki so zakoniti zastopniki ponudnika.

Kraj in datum: Podpis osebe, ki daje pooblastilo:

24

PRILOGA št. II/4

DOSEDANJE IZKUŠNJE OZ. REFERENCE PONUDNIKA V ZADNJIH TREH LETIH S PODROČJA DOBAVE IN MONTAŽE LABORATORIJSKEGA POHIŠTVA S PRILOŽENIMI REFERENČNIMI POTRDILI

V zvezi z javnim naročilom za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za nakup in dobavo ter montažo laboratorijske opreme za potrebe objekta Nacionalnega forenzičnega laboratorija, št. 430-1717/2014, podajamo seznam dosedanjih izkušenj oz. referenc s področja dobave in montaže laboratorijske opreme (laboratorijskih pultov in digestorijev), ki smo jih realizirali v zadnjih treh letih, z opisom opreme ter navedbo podatkov o referenčnem naročniku, o letu dobave in montaže, dobavljeni količini ter skupni vrednosti realiziranega naročila brez DDV ter priloženimi referenčnimi potrdili:

OPIS OPREME IN KOLIČINAPogodbeni partner – referenčni naročnik

Leto dobave

Skupna vrednost

(v EUR brez DDV)

OpombeNaziv Kontaktna

oseba Telefon

Izjavljamo, da smo pri izvajanju teh naročil z naročniki korektno poslovali ter dobavili in montirali opremo v zahtevani kvaliteti in količini ter v zahtevanih rokih.Opombe: Ponudnik, ki se prijavlja za sklop 1, mora imeti v navedenem obdobju najmanj 1 referenco skladno s pogoji točke 4.4 iz II. dela razpisne dokumentacije. Ponudnik mora k temu seznamu priložiti referenčna potrdila - v obliki izjave referenčnega naročnika ali drugo potrdilo, ki bo izkazovalo posamezno

navedeno referenco. Naročnik si pridržuje pravico preverjanja navedenih podatkov in od ponudnika zahtevati naknadno predložitev ustreznih dokazil. V primeru večjega števila referenc se obrazec fotokopira.


Žig in podpis:

26

PRILOGA št. II/5

PODATKI O PODIZVAJALCU

PODIZVAJALEC

NASLOV PODIZVAJALCA

SPLETNA STRAN PODIZVAJALCA

ELEKTRONSKI NASLOV PODIZVAJALCA

MATIČNA ŠTEVILKA

IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV

TRANSAKCIJSKI RAČUNšt.:odprt pri:

KONTAKTNA OSEBA

MOBILNI TELEFON

ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS SOGLASJA ZA IZVAJANJE NEPOSREDNIH PLAČIL NAROČNIKA

Opomba: V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.


Žig in podpis:

27

PRILOGA ŠT. II/6

UDELEŽBA PODIZVAJALCEV

V zvezi z javnim naročilom za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za nakup in dobavo ter montažo laboratorijske opreme za potrebe objekta Nacionalnega forenzičnega laboratorija, št. 430-1717/2014, izjavljamo, da nastopamo s podizvajalcem, in v nadaljevanju navajamo vrednostno udeležbo le-tega:

V ponudbi je podizvajalec _____________________________ (naziv) v skupni vrednosti ponudbe udeležen v vrednosti _____________ EUR, kar znaša ______% ponudbene vrednosti, in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal (navesti podatke o delu izvedbe, ki ga bo izvajal podizvajalec):Predmet: _______________________________________________________________(navesti vsako vrsto del, ki jih bo izvedel in vsako vrsto blaga, ki ga bo dobavil)

Količina: _______________________________________________________________

Vrednost: ______________________________________________________________

Kraj izvedbe: ____________________________________________________________

Rok izvedbe: ____________________________________________________________

V ponudbi je podizvajalec _____________________________ (naziv) v skupni vrednosti ponudbe udeležen v vrednosti _____________ EUR, kar znaša ______% ponudbene vrednosti, in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal (navesti podatke o delu izvedbe, ki ga bo izvajal podizvajalec):Predmet: _______________________________________________________________(navesti vsako vrsto del, ki jih bo izvedel in vsako vrsto blaga, ki ga bo dobavil)

Količina: _______________________________________________________________

Vrednost: ______________________________________________________________

Kraj izvedbe: ____________________________________________________________

Rok izvedbe: ____________________________________________________________

Izjavljamo, da bomo z vsemi podizvajalci, s katerimi bomo izvajali predmetno naročilo, sklenili pogodbe, s katerimi bomo uredili obveznosti in pravice povezane s predmetom javnega naročila, in sicer do sklenitve pogodbe z naročnikom ali v času izvajanja pogodbe za predmetno naročilo.

Obvezujemo se, da bomo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali sklenitve pogodbe z novim podizvajalcem, pred spremembo o tem pridobili pisno soglasje naročnika.

Opombi: Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da bo ponudnik predmetno naročilo izvedel s

podizvajalci, in sicer se poda podatke za katere se ponudnik prijavlja s podizvajalcem. V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira ali natisne v več izvodih.


Žig in podpis:

28

PRILOGA ŠT. II/7

IZJAVA PONUDNIKA O NEPOSREDNIH PLAČILIH PODIZVAJALCEM

V zvezi z javnim naročilom za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za nakup in dobavo ter montažo laboratorijske opreme za potrebe objekta Nacionalnega forenzičnega laboratorija, št. 430-1717/2014, izjavljamo, da se v primeru, da bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, zavezujemo:

- da bomo s podizvajalci, s katerimi bomo izvedli predmetno javno naročilo, sklenili pogodbe, s katerimi bodo urejene obveznosti in pravice povezane s predmetom javnega naročanja ter bomo naročniku na njegov poziv predložili kopije pogodb med nami kot ponudnikom - prodajalcem in podizvajalci, s katerimi bomo izvedli predmetno naročilo;

- da bomo naročnika v pogodbi o izvedbi predmetnega naročila pooblastili za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcem, s katerimi bomo izvajali predmetno naročilo;

- da bomo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali sklenitve pogodbe z novim podizvajalcem, v 5 (petih) dneh po spremembi naročniku predložili:- v primeru spremembe podizvajalca - izjavo, da smo poravnali vse nesporne

obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan,- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu

podizvajalcu in - soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

Opomba: Obrazec podpišejo in žigosajo le ponudniki, ki bodo predmetno naročilo izvajali s podizvajalci, ter morajo le-te prijaviti v ponudbi.


Žig in podpis:

29

PRILOGA ŠT. II/8

SOGLASJE PODIZVAJALCA K IZVAJANJU NEPOSREDNIH PLAČIL

PODIZVAJALEC: (naziv, naslov, matična številka)___________________________________________________________________________

V zvezi z javnim naročilom za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za nakup in dobavo ter montažo laboratorijske opreme za potrebe objekta Nacionalnega forenzičnega laboratorija, št. 430-1717/2014, izjavljamo, da v primeru, da bo ponudnik _____________________________________ (naziv ponudnika; v nadaljevanju ponudnik) izbran kot najugodnejši na predmetnem javnem naročilu, ter bomo z njim sklenili pogodbo o podizvajanju, soglašamo, da naročnik – pogodbena stranka po predmetnem javnem naročilu namesto ponudnika poravna našo terjatev do ponudnika.

Opomba: Obrazec morajo predložiti le ponudniki, ki bodo predmetno naročilo izvajali s podizvajalci, in sicer mora soglasje izpolniti, podpisati in žigosati podizvajalec. Obrazec se glede na število podizvajalcev fotokopira ali natisne v več izvodih.

Kraj in datum: PODIZVAJALEC:

Žig in podpis:

30

PRILOGA ŠT. II/9

IZJAVA PODIZVAJALCA V ZVEZI S SODELOVANJEM NA PREDMETNEM JAVNEM NAROČILU

PODIZVAJALEC: (naziv, naslov, matična številka)___________________________________________________________________________

V zvezi z javnim naročilom za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za nakup in dobavo ter montažo laboratorijske opreme za potrebe objekta Nacionalnega forenzičnega laboratorija, št. 430-1717/2014, kot podizvajalec ponudniku ______________________ (naziv ponudnika; v nadaljevanju ponudnik), izjavljamo:

IZJAVE O DOKAZOVANJU SPOSOBNOSTI PODIZVAJALCA:

da naše podjetje (podizvajalec) na dan, ko bo oddana ponudba, ne bo imelo neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež ali s predpisi države naročnika, v višini 50 evrov ali več.

Navedba evidence in organa, pri katerem naročnik pridobi dokazilo o izpolnjevanju pogojev iz te točke: _____________________________________________________________________________________________________________________________;(Opomba: Ponudnik bo moral za tuje podizvajalce pred oddajo naročila oz. sklenitvijo pogodbe predložiti dokazilo skladno s točko 7.10 II. dela razpisne dokumentacije, ki zgoraj navedeno dokazuje na dan, ko bo oddana ponudba.)

OPOZORILI: Naročnik bo izpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev v zvezi s plačili prispevkov za

socialno varnost in v zvezi s plačili davkov preverjal na podlagi dokazil, ki bodo izkazovala stanje na dan, ko bo oddana ponudba!

Podizvajalec ne sme sodelovati pri izvedbi javnega naročila, če ne izpolnjuje navedenih pogojev!

DRUGO: da bomo naročniku posredovali kopijo pogodbe, ki jo bomo sklenili z zgoraj navedenim

ponudnikom, s katero bodo urejene obveznosti in pravice povezane s predmetom javnega naročanja, in sicer v petih dneh od sklenitve te pogodbe.

Opomba: Obrazec morajo predložiti le ponudniki, ki bodo predmetno naročilo izvajali s podizvajalci, in sicer mora izjavo izpolniti, podpisati in žigosati podizvajalec. Obrazec se glede na število podizvajalcev fotokopira ali natisne v več izvodih.

Kraj in datum: PODIZVAJALEC:

Žig in podpis:

PRILOGA št. II/10

31

Ministrstvo za notranje zadeveŠtefanova ulica 2Ljubljana

Podpisani: _____________________

Stanujoč: ______________________

Rojstni datum: __________________

EMŠO: _______________________

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam,

- da bom pri svojem delu, povezanim s pogodbo za nakup in dobavo ter montažo laboratorijske opreme za potrebe objekta Nacionalnega forenzičnega laboratorija, št. 430-1717/2014, št. _______________, z naročnikom – Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, spoštoval in varoval vse podatke, ki mi bodo posredovani vezano na izvajanje pogodbenih del,

- da nisem obsojen za kazniva dejanja in nisem v kazenskem postopku.

Podpisani soglašam, da naročnik pridobi podatke iz policijskih evidenc, na podlagi katerih se ugotavlja obstoj morebitnih zadržkov za opravljanje pogodbenih del.

Kraj in datum: Podpis:

32

PRILOGA št. II/11

OBRAZEC PRIJAVE

Opomba: obrazec na naslednji strani je potrebno izpolniti in nalepiti na ovojnico, v kateri je ponudba!

Zaželeno je, da so vsi dokumenti, priloženi v ponudbi zvezani z vrvico in zapečateni tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov oz. pečata.

33

POŠILJATELJ:

-----------------------------------

-----------------------------------

Ponudbo prevzel:(vpiše Glavna pisarna)

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE Štefanova ulica 21501 Ljubljana

NE ODPIRAJ – PONUDBA - JAVNO NAROČILO ZA ODDAJO NAROČILA BLAGA PO ODPRTEM POSTOPKU ZA NAKUP IN DOBAVO TER MONTAŽO LABORATORIJSKE OPREME ZA POTREBE OBJEKTA NACIONALNEGA FORENZIČNEGA LABORATORIJA, ŠT. 430-1717/2014

III. DEL: OBRAZEC PONUDBE

Na osnovi javnega naročila za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za nakup in dobavo ter montažo laboratorijske opreme za potrebe objekta Nacionalnega forenzičnega laboratorija, št. 430-1717/2014, dajemo ponudbo, kot sledi:

I. Navedba ponudnika, na kakšen način daje ponudbo:

Ponudbo dajemo (obkrožiti!):a) samostojnob) s podizvajalcem (-i) (navesti):_________________________________________________________c) skupno ponudbo v skupini ponudnikov (navesti):_________________________________________________________,

poslovodeči ponudnik je: _____________________________________.

II. Navedba ponudnika, ali se ponudba nanaša na celotno naročilo ali na posamezen sklop:

Ponudba se nanaša (ustrezno obkroži!):

1. na celotno naročilo (sklopi 1, 2 in 3)

2. na posamezen sklop, in sicer:

1) na SKLOP 1

2) na SKLOP 2

2) na SKLOP 3

III. Ponudbeni pogoji:

1. Veljavnost ponudbe: (najmanj 140 dni) ________ dni od roka za predložitev ponudb.

2. Rok dobave in montaže:(največ 90 dni od uvedbe v delo za sklop 1)

Za sklop 1:______ dni od uvedbe v delo.

(največ 90 dni od podpisa pogodbe za sklop 2)

Za sklop 2:______ dni od podpisa pogodbe.

(največ 90 dni od podpisa pogodbe za sklop 3)

Za sklop 3:______ dni od podpisa pogodbe.

35

3. Garancijski rok:

Za opremo iz SKLOPA 1: za laboratorijsko pohištveno

opremo: (najmanj 36 mesecev)

za laboratorijske stole: (najmanj 36 mesecev)

za nepohištveno laboratorijsko opremo:

(najmanj 12 mesecev)

___________

___________

___________

mesecev od dneva podpisa zapisnika o kakovostnem in količinskem prevzemu opreme.



Za opremo iz SKLOPA 2:(najmanj 24 mesecev) ___________ mesecev od dneva podpisa zapisnika

o kakovostnem in količinskem prevzemu opreme.

Za opremo iz SKLOPA 3:(najmanj 24 mesecev) ___________ mesecev od dneva podpisa zapisnika

o kakovostnem in količinskem prevzemu opreme.

4. Odzivni čas serviserja za odpravo napak v garancijskem roku:

za opremo iz SKLOPA 1:(največ 24 ur med delavnikom)

za opremo iz SKLOPA 2: (največ 48 ur)

za opremo iz SKLOPA 3: (največ 48 ur)

___________

___________

___________

ur od prijave napake med delavnikom.

ur od prijave napake.

ur od prijave napake.

5. Čas odprave napak v garancijskem roku:

(največ 30 dni)___________ dni od prijave napake.

6. Pogodbena kazen

6.1 Pogodbena kazen v primeru zamude pri dobavi in montaži opreme:

_________ % od skupne vrednosti zamujene opreme z DDV za vsak dan zamude.

36

(najmanj 0,2 %)

6.2 Pogodbena kazen v primeru zamude s pravilno izpolnitvijo pri dobavi in montaži opreme (od dospelosti obveznosti do odprave napak):(najmanj 0,2%)

__________% od skupne vrednosti zamujene opreme z DDV za vsak dan zamude.

7. Rok plačila: V skladu z ZIPRS1415 je rok plačila 30. dan od dneva uradnega prejema računa, iz katerega mora biti razvidna specifikacija dobavljenega blaga, izključno na podlagi obojestransko podpisanega zapisnika o prevzemu opreme (dobavnice), katerega mora ponudnik – izvajalec priložiti izstavljenemu računu in po izročitvi bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

Od dne 1. 1. 2015 se izdani računi pošiljajo naročniku v elektronski obliki v skladu z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 59/2010, s spremembami.

Opomba: - V primeru, da ponudnik pod točkami od 1 do vključno 6 ne navede podatka ponudbenih pogojev,

se upošteva, da nudi, kot je minimalno oz. maksimalno zahtevano (zapisano v oklepaju ležeče).

IV. Izjave ponudnika:

IV.1.

Izjavljamo, da bomo v primeru, da bomo izbrani na predmetnem javnem naročilu ter z naročnikom sklenili pogodbo, zagotavljali za ponujeno opremo servisiranje v garancijskem in izven garancijskem času na lokaciji na področju Slovenije.

IV.2.

Izjavljamo, da bomo spoštovali in varovali vse podatke, ki nam bodo posredovani vezano na izvajanje pogodbenih del, ter da bodo vsi delavci, ki bodo izvajali pogodbena dela, spoštovali in varovali vse podatke, ki jim bodo posredovani vezano na izvajanje pogodbenih del.

Izjavljamo, da se v primeru, da bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik – izvajalec, zavezujemo, da bomo naročniku ob podpisu pogodbe posredovali izjave vseh delavcev, ki bodo sodelovali pri izvajanju pogodbenih del na prilogi št. II/10, z osebnimi in identifikacijskimi podatki (tudi za morebitne podizvajalčeve delavce) ter njihove izjave:



Delavec mora na obrazcu iz priloge št. II/10 podati soglasje, da naročnik pridobi podatke iz policijskih evidenc, na podlagi katerih se ugotavlja obstoj morebitnih zadržkov za opravljanje pogodbenih del.

Izjavljamo, da bomo ob vsaki spremembi seznama delavcev takoj obvestili naročnika in mu v primeru novih delavcev posredovati izjave iz priloge št. II/10 za te nove delavce.

37


IV.3.

Izjavljamo, da bomo v primeru, da bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik na predmetnem javnem naročilu, naročniku na njegovo zahtevo, skladno s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11 – ZIntPK-UPB2), pred sklenitvijo pogodbe predložili izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu našega podjetja kot ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z našim podjetjem kot ponudnikom. V primeru fizičnih oseb bo izjava vsebovala ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva.


Žig in podpis:

38

IV. DEL: POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA

Naročnik bo ugotovil osnovno sposobnost ponudnika in njegovo sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti za izvedbo javnega naročila tako, da bo preveril, ali ponudnik in njegovi podizvajalci (velja za vsakega podizvajalca) izpolnjujejo pogoje po 42. in 43. členu ZJN-2, in sicer:

Ponudnik: da ni bil ponudnik niti njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo,

pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku in navedena v prvem odstavku 42. člena ZJN-2;

da ponudnik, na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81. člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV;

da ponudnik, na dan, ko je bila oddana ponudba, ni imel neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež ali s predpisi države naročnika, v višini 50 eurov ali več;

da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave niti ni bil za ponudnika podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave oz. v primeru, da je bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave, je sodišče pravnomočno odločilo o potrditvi prisilne poravnave;

da ponudnik ni v stečajnem postopku niti ni bil za ponudnika podan predlog za začetek stečajnega postopka;

da ponudnik ni v postopku prisilnega prenehanja, niti ni bil za ponudnika podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja, niti s ponudnikovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, niti ponudnik ni opustili poslovne dejavnosti, niti ponudnik ni v katerem koli podobnem položaju;

da ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem;

da ponudniku naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi ne more dokazati velike strokovne napake ali hujše kršitve poklicnih pravil;

da ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih ni namerno podal zavajajočih razlag ali teh informacij ni zagotovil;

da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu; da ponudnik izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila; da je ponudnik zanesljiv, sposoben upravljanja, ima izkušnje in ugled ter zaposlene, ki so

sposobni izvesti pogodbo;

Podizvajalci: da ponudnikov podizvajalec na dan, ko je bila oddana ponudba, ni imel neplačanih

zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež ali s predpisi države naročnika, v višini 50 evrov ali več.

39

Naročnik bo sposobnost ponudnika po 42. in 43. členu ZJN-2 preveril iz:

Ponudnik: izjave ponudnika (priloga št. II/2) in/ali dokazila, izdanega s strani pristojnega organa, da

ni bil ponudnik niti njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku in navedena v prvem odstavku 42. člena ZJN-2. Navedena izjava in dokazilo se morata nanašati na ponudnika (na pravno osebo in na zakonitega zastopnika, če je ponudnik pravna oseba; oz. na fizično osebo, če je ponudnik fizična oseba) ter tudi na vse fizične osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, odločanje ali nadzor nad ponudnikom (v primeru pravne osebe tujega ponudnika);

izjave ponudnika (priloga št. II/2) in/ali dokazila, da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, ponudnik ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81. člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV;

izjave ponudnika (priloga št. II/2) in/ali dokazila, da ponudnik, na dan, ko je bila oddana ponudba, ni imel neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež ali s predpisi države naročnika, v višini 50 eurov ali več;

izjave ponudnika (priloga št. II/2) in/ali dokazila, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave niti ni bil za ponudnika podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave oz. v primeru, da je bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave, je sodišče pravnomočno odločilo o potrditvi prisilne poravnave;

izjave ponudnika (priloga št. II/2) in/ali dokazila, da ponudnik ni v stečajnem postopku niti ni bil za ponudnika podan predlog za začetek stečajnega postopka;

izjave ponudnika (priloga št. II/2) in/ali dokazila, da ponudnik ni v postopku prisilnega prenehanja, niti ni bil za ponudnika podan predlog za začetek postopka prisilnega pre-nehanja, niti s ponudnikovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, niti ponudnik ni opustili poslovne dejavnosti niti ponudnik ni v katerem koli podobnem položaju;

izjave ponudnika (priloga št. II/2), da ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem;

izjave ponudnika (priloga št. II/2), da ponudniku naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi ne more dokazati velike strokovne napake ali hujše kršitve poklicnih pravil;

izjave ponudnika (priloga št. II/2), da ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih ni namerno podal zavajajočih razlag ali teh informacij ni zagotovil;

izjave ponudnika (priloga št. II/2) in/ali dokazila o registraciji; izjave ponudnika, da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega

naročila (priloga št. II/2); izjave ponudnika, da je zanesljiv, sposoben upravljanja, ima izkušnje in ugled ter zaposlene, ki so sposobni izvesti pogodbo (priloga št. II/2);

Podizvajalci:

izjave ponudnikovega podizvajalca (priloga št. II/9) in/ali dokazila, da ponudnikov podizvajalec na dan, ko je bila oddana ponudba, ni imel neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež ali s predpisi države naročnika, v višini 50 evrov ali več;

Naročnik bo ugotovil ekonomsko in finančno sposobnost ponudnika za izvedbo javnega naročila tako, da bo preveril, ali ponudnik izpolnjuje pogoje po 44. členu ZJN-2, in sicer: da nima tekočih dospelih neporavnanih obveznosti.

40

Naročnik bo sposobnost ponudnika po 44. členu ZJN-2 preveril iz: iz dokazila (npr. BON-2, dokazilo poslovne banke o plačilni sposobnosti), ki bo potrjevalo,

da ponudnik nima tekočih dospelih neporavnanih obveznosti.

Naročnik bo ugotovil tehnično in kadrovsko sposobnost ponudnika za izvedbo javnega naročila tako, da bo preveril, ali ponudnik izpolnjuje pogoje po 45. členu ZJN-2, in sicer: da razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi, potrebnimi za izvedbo

javnega naročila; da ima v zadnjih treh letih dosedanje izkušnje oz. reference s področja dobave in

montaže laboratorijskega pohištva /velja za sklop 1/; da ponujena oprema ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije; da so ponujeni sistemi v skladu z zahtevami v tehnološkem elaboratu za predmet

naročila /velja za sklop 1/.

Naročnik bo tehnično in kadrovsko sposobnost ponudnika po 45. členu ZJN-2 preveril iz: izjave ponudnika, da razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi,

potrebnimi za izvedbo javnega naročila (priloga št. II/2); obrazca (priloga št. II/4) - dosedanje izkušnje oz. reference ponudnika v zadnjih treh letih

s področja dobave in montaže laboratorijskega pohištva /velja za sklop 1/; referenčnih potrdil o izvedbi dobave in montaže laboratorijskega pohištva v zadnjih treh

letih /velja za sklop 1/; izjave ponudnika, da ponujena oprema ustreza vsem zahtevam iz razpisne

dokumentacije ter v primeru, da naročnik zahteva njihovo predložitev, iz predloženega tehničnega opisa, prospektnega materiala ali druge dokumentacije ter certifikatov ali druge dokumentacije, iz katere je razvidna ustreznost opreme;

seznama ponujenih delov regulacijskih sistemov tehnološkega odsesavanja (za digestorije), s funkcionalno shemo delovanja /velja za sklop 1/.

Pri izpolnjevanju tehnične in kadrovske sposobnosti se lahko ponudnik, kadar je to primerno, sklicuje na kapacitete drugih gospodarskih subjektov, ne glede na pravno naravo povezave z njimi. V takem primeru mora ponudnik naročniku predložiti lastno izjavo, da bo zaradi tega imel na voljo sredstva, potrebna za izvedbo naročila ter na zahtevo naročnika dokazilo, ki bo to dokazovalo (npr. pisni dogovor teh subjektov sklenjen za ta namen), v nasprotnem primeru naročnik njegovo ponudbo izloči.

Naročnik bo iz postopka oddaje naročila izločil ponudbo ponudnika v primeru, da bo pri preverjanju ponudbe ugotovil, da ponudnik ne izkazuje svoje sposobnosti za izvedbo javnega naročila, na podlagi zgoraj navedenih dokazil oz. dokazil, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2.

41

V. DEL: OSNUTEK POGODBE

Opomba:

Osnutek pogodbe mora ponudnik žigosati in podpisati!Zaželeno je, da ponudnik osnutek pogodbe tudi izpolni. Naročnik si pridržuje pravico od ponudnika naknadno zahtevati dopolnitev oz. pojasnitev podatkov v zvezi z osnutkom pogodbe.

42

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, ki jo zastopa ......................................................................................... (v nadaljevanju naročnik),

identifikacijska številka: SI47429518

in

...........…………………………..........…………..........…....…………………...., ki ga zastopa (naziv izvajalca, naslov, kraj)

…..……..…….…......…………………. (v nadaljevanju izvajalec) (ime, priimek in naziv podpisnika)

Identifikacijska številka za DDV: ………..........

skleneta naslednjo

POGODBO O NAKUPU IN DOBAVI TER MONTAŽI LABORATORIJSKE OPREME ZA POTREBE OBJEKTA NACONALNEGA FORENZIČNEGA LABORATORIJA,

št. ____________

1. člen/uporabiti smiselno glede na sklop, za katerega se sklepa pogodba/

Predmet pogodbe je nakup in dobava ter montaža laboratorijske opreme za potrebe objekta Nacionalnega forenzičnega laboratorija (v nadaljevanju: oprema), po ponudbenem predračunu št.________, z dne_________ (v nadaljevanju: ponudbeni predračun), ki je bil predložen na javno naročilo za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za nakup in dobavo ter montažo laboratorijske opreme za potrebe objekta Nacionalnega forenzičnega laboratorija,št. 430-1717/2014, objavljeno v Uradnemu listu Evropske unije, št._______, dne________, pod objavo št._________ in na portalu javnih naročil, dne _____, pod objavo št.______ (v nadaljevanju: javno naročilo).

Predmet pogodbe obsegajo naslednji sklopi:


Sestavni del in priloga pogodbe je ponudbeni predračun iz prvega odstavka tega člena, ki določa vrsto in količino opreme ter ceno opreme. Izvajalec mora na lokaciji dobave iz tega člena opremo, ki se montira, tudi montirati.

Dobavljena in montirana oprema mora ustrezati zahtevam iz tehničnega opisa opreme ter drugim zahtevam iz dokumentacije javnega naročila.

Izvajalec zagotavlja, da bo dobavljena in montirana oprema nova in bo delovala brezhibno.

43

Cene iz ponudbenega predračuna so fiksne brez DDV, DDP lokacija objekt NFL, Vodovodna cesta 95, Ljubljana.

Naročnik si pridržuje pravico do spremembe količin v skladu s prioritetami, ceno in razpoložljivimi proračunskimi sredstvi, največ do višine 20%.

2. člen/izpolni se v fazi sklepanja pogodbe/

Pogodbena vrednost za sklop 1 je __________ EUR, ___% davek na dodano vrednost znaša ________ EUR. Skupna pogodbena vrednost za sklop 1 znaša ____________ EUR z DDV.



Skupna pogodbena vrednost za vse tri sklope je __________ EUR, ___% davek na dodano vrednost znaša ________ EUR. Skupna pogodbena vrednost za vse tri sklope znaša ____________ EUR z DDV.

V ceni so vključeni vsi stroški dobave in montaže opreme /upoštevati smiselno/, vključno z naslednjimi stroški: v stroških montaže morajo biti vključeni tudi instalacijski priklopi med trošili in

pripravljenimi priključki za vse medije, razen zemeljskega plina in tehničnih plinov (za sklop 1);

v stroških montaže morajo biti vključeni stroški meritve vleka za vso tehnološko opremo, ki je priklopljena na odsesavanje in izdaja poročila, s katerim je potrjena ustreznost izvedbe tehnološkega odsesavanja z zahtevanimi parametri (za sklop 1 );

funkcionalen priklop dveh obstoječih digestorijev; v ceno tehtnic mora biti vključena kalibracija tehtnic, ki se izvede po inštalaciji tehtnic, in

sicer na lokaciji NFL Vodovodna cesta 95, 1000 Ljubljana (za sklop 1 ).

3. člen/upoštevati za sklop 1/

Naročnik bo uvedel izvajalca v delo, tako da bo: izvajalcu izročil vso razpoložljivo dokumentacijo, potrebno za izvedbo, in sicer: projektno

dokumentacijo opreme (PZI), ter naročnikov tehnični skrbnik pogodbe in projektant opreme bodo z izvajalcem opravili

ogled objekta.

O uvedbi v delo se sestavi zapisnik, katerega podpišeta pooblaščena skrbnika pogodbe obeh pogodbenih strank (za naročnika podpiše tehnični skrbnik pogodbe).

Izvajalec je ob prejemu projektne dokumentacije le-to dolžan pregledati ter naročnika opozoriti na morebitne nepravilnosti, nedoslednosti oziroma pomanjkljivosti v projektni dokumentaciji.

44

Izvajalec ni upravičen zaračunati dodatnih stroškov, ki bi jih lahko utrpel, v kolikor bi dela zastala zaradi kakršnihkoli napak v projektni dokumentaciji, na katere izvajalec ob pregledu ni opozoril.

Izvajalec mora na lokaciji dobave in montaže opreme preveriti mere pohištva in opreme iz ponudbenega predračuna in jih prilagoditi dejanskemu stanju.

Izvajalec zagotavlja, da je seznanjen s PZI projekti, dejanskim stanjem na gradbišču, tehničnimi opisi in vsemi detajli opreme, ki so sestavni del razpisne dokumentacije javnega naročila. Odstopanja od tehničnih zahtev v razpisni dokumentaciji in tehničnem opisu opreme praviloma niso dopustna, izjemoma v soglasju z naročnikovim tehničnim skrbnikom pogodbe.

4. člen/upoštevati za sklop 1/

Izvajalec se obvezuje, da bo: izvedel vse detajle po navodilih naročnikovega tehničnega skrbnika (npr. barvni izbor in

podobno), zagotovil izvedbo vseh elementov tehnološkega odsesavanja in regulacije le-tega

(predvsem sekundarnih električnih ožičenj), tako da bo zagotovljena funkcija delovanja, zagotavljal funkcionalno garancijo na dobavljene in montirane sisteme tehnološkega

odsesavanja ter izvedel meritve vleka za vso tehnološko opremo s priklopom na odsesavanje ter izdal interna poročila, s katerimi bo potrjeval ustreznost izvedbe tehnološkega odsesavanja z zahtevanimi parametri,

za vse frekvenčne regulatorje, ki so v sklopih ventilatorjev ali digestorijev, zagotovil združljivost z obstoječim CNS – lan protokol.

5. člen

Najkasnejši rok za dobavo in montažo opreme je _____ dni (največ 90 dni) od uvedbe v delo. Izvajalec bo uveden v delo v 5 (petih) dneh po začetku veljavnosti pogodbe. /upoštevati za sklop 1/

Rok za dobavo opreme iz sklopa 2 je ____ dni (največ 90 dni) od podpisa pogodbe.

Rok za dobavo opreme iz sklopa 3 je ____ dni (največ 90 dni) od podpisa pogodbe.

Izvajalec mora ob dobavi in montaži opreme naročniku predložiti tehnično dokumentacijo za dobavljeno in montirano opremo ter navodila za uporabo opreme. Oprema se montira po načrtih v Elaboratu notranje opreme laboratorijev PZI – 04/2010-NO v laboratorije v novogradnji NFL na lokaciji Vodovodna cesta 95. Izvajalec ima možnost v dogovoru z naročnikom pregledati in izmeriti vse prostore, kjer se bo ponujena oprema instalirala (izmeriti že vse izvedene električne priključke, parapetne kanale, odsesovalne priključke in plinske priključke). Izvajalec (velja za sklop 1) mora ob dobavi in montaži opreme naročniku predložiti tudi poročila izmerjenega vleka iz digestorijev, odsesovalnih rok in omar z odsesovanjem. Izvajalec (velja za sklop 1) mora naročniku predložiti certifikate o kalibraciji tehtnic.

Izvajalec mora sisteme za odsesovanje montirati z možnostjo vizualne indikacije delovanja in sekundarnim ožičenjem, tako, da je zagotovljen funkcionalno ustrezen vlek tehnološkega odsesavanja iz priklopljenih digestorijev. Tehnični podatki za ventilatorje so informativni, izvajalec mora pred dobavo pregledati dejansko stanje strojnih in elektro instalacij in izbrati

45

ustrezen ventilator. Izvajalec mora s ponujeno opremo zagotavljati funkcionalnost delovanja. Manjkajoči cevovodi za izpust na streho in manjkajoča elektro instalacija za funkcionalno delovanje odsesovanja so predmet dobave izvajalca. Izvajalec funkcionalno priklopi na sistem odsesovanja tudi dva starejša obstoječa digestorija.

Izvajalec mora zagotoviti ustrezno dobavo ter montažo stereomikroskopov v objekt NFL in uvajanje v delo s stereomikroskopi ter pripadajočo tehnično in programsko opremo. (velja za sklop 2)

Izvajalec montira TLC na objektu NFL in po instalaciji izvede uvedbo v delo. (velja za sklop 3)

V kolikor izvajalec ne dobavi in montira opreme v 10 (desetih) dneh po izteku zgoraj navedenega roka, si naročnik pridržuje pravico do odstopa od pogodbe. V tem primeru je izvajalec dolžan naročniku povrniti škodo.

6. člen

Kakovostni in količinski prevzem opreme se zapisniško izvrši po dobavi in montaži opreme na lokaciji dobave in montaže opreme /upoštevati smiselno/. Zapisnik o kakovostnem in količinskem prevzemu opreme podpišeta skrbnika pogodbe izvajalca in naročnika (tehnični skrbnik).

Brez predložitve dokumentacije ter navodil za uporabo iz 5. člena te pogodbe in garancijskih listov iz 7. člena te pogodbe prevzem opreme ni opravljen.

V primeru zapisniško ugotovljenih količinskih ali kakovostnih napak, mora izvajalec le-te brezplačno odpraviti v roku 10 dni od datuma zapisnika o kakovostnem in količinskem prevzemu opreme.

V primeru, da v navedenem roku ni možno odpraviti napak, mora izvajalec dostaviti in montirati naročniku novo opremo, sicer lahko naročnik zniža pogodbeno vrednost ali odstopi od pogodbe. V vseh primerih mora izvajalec povrniti nastalo škodo.

7. člen

Izvajalec zagotavlja za dobavljeno in montirano opremo naslednje garancijske roke /upoštevati za sklop 1/: za laboratorijsko pohištveno opremo ____ mesecev (najmanj 36 mesecev) od dneva

podpisa zapisnika o kakovostnem in količinskem prevzemu opreme, razen za laboratorijske stole ____ mesecev (najmanj 36 mesecev) od dneva podpisa zapisnika o kakovostnem in količinskem prevzemu opreme,

za nepohištveno laboratorijsko opremo ____ mesecev (najmanj 12 mesecev), od dneva podpisa zapisnika o kakovostnem in količinskem prevzemu opreme.

Izvajalec zagotavlja za opremo iz sklopa 2 in sklopa 3 garancijski rok ____ mesecev (najmanj 24 mesecev) od dneva podpisa zapisnika o kakovostnem in količinskem prevzemu opreme ter zagotoviti rezervne dele za sklop 2 najmanj 7 (sedem) let po prenehanju proizvodnje modela.

V primeru z zapisnikom ugotovljene napake ob dobavi in montaži opreme začne teči garancijski rok z dnem, ko je napaka odpravljena. V primeru nezmožnosti odprave napak začne teči garancijski rok z dnem zapisniškega prevzema nove opreme in montaže le-te.

46

Ob dobavi in montaži opreme oz. podpisu zapisnika o kakovostnem in količinskem prevzemu opreme, mora izvajalec naročniku izročiti garancijske liste, kar je pogoj za plačilo.

8. člen

Izvajalec mora za ponujeno opremo zagotoviti servisiranje v garancijskem in izven garancijskem času na lokaciji na območju Slovenije.

Odzivni čas serviserja v garancijskem roku mora biti največ ____ ur (največ 24 ur) po prijavi napake med delavnikom /velja za sklop 1/.

Odzivni čas serviserja v garancijskem roku mora biti največ ____ ur (največ 48 ur) po prijavi napake med delavnikom /velja za sklop 2 in 3/.

Odzivni čas serviserja je čas od prijave napake do prihoda serviserja.

Rok za odpravo napake v garancijskem roku je največ 30 (trideset) dni od prijave napake.

V primeru, da za opremo iz sklopov 2 in 3 v navedenem času ne bo možno odpraviti napake, mora izvajalec naročniku brezplačno nadomestiti okvarjeno opremo z opremo, ki mora biti najmanj enake kvalitete kot nadomeščena oprema, za uporabo v času odprave napake. V primeru, da se bo enaka napaka pojavila na isti opremi v času garancijskega roka dvakrat zapovrstjo, lahko naročnik zahteva zamenjavo le-te z ekvivalentno novo opremo.

9. člen

Izvajalec mora zagotoviti razpoložljivost in združljivost nadomestnih delov najmanj dve leti po izteku garancijske dobe. Za opremo iz sklopa 2 mora izvajalec zagotoviti rezervne dele najmanj 7 (sedem) let po prenehanju proizvodnje modela.

V kolikor izvajalec ne bo izpolnjeval pogodbenih obveznosti na način, predviden v tej pogodbi, si naročnik pridržuje pravico do odstopa od pogodbe. V tem primeru je izvajalec dolžan naročniku povrniti vso škodo.

10. člen

Naročnik v primeru zamude pri dobavi in montaži opreme izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen v višini ___ % (najmanj 0,2%) od skupne vrednosti zamujene opreme z DDV za vsak dan zamude.

Naročnik v primeru zamude s pravilno izpolnitvijo pri dobavi in montaži opreme (od dospelosti obveznosti do odprave napak) izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen v višini ___ % (najmanj 0,2%) od skupne vrednosti zamujene opreme z DDV za vsak dan zamude.

Izvajalec se strinja, da lahko naročnik terjatev iz naslova morebitne zaračunane pogodbene kazni pobota s finančnimi obveznostmi po pogodbi.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da v primeru zamude z izpolnitvijo izvajalca ob sprejemu izpolnitve naročniku izvajalca ni potrebno posebej obvestiti o pridržanju pravice do obračuna

47

pogodbene kazni, pač pa se pogodbena kazen obračuna v skladu z določili pogodbe ob vsaki zamudi brez obvestila.

11. člen

Naročnik bo račun za dobavljeno in montirano opremo /upoštevati smiselno/ poravnal najkasneje 30. dan od dneva uradnega prejema računa, izstavljenega po podpisu zapisnika o kakovostnem in količinskem prevzemu opreme, ki je priloga računu ter po izročitvi garancije za odpravo napak v garancijskem roku na račun izvajalca št. __________________, odprt pri __________________ oziroma na račun izvajalca, ki je naveden na računu, oziroma na račun podizvajalcev v skladu z Zakonom o javnem naročanju. Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu računa, ki je podlaga za izplačilo. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan oziroma v plačilnem sistemu TARGET ni opredeljen kot plačilni dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik oziroma naslednji plačilni dan v sistemu TARGET. Pri izstavitvi računov se je potrebno sklicevati na številko pogodbe. Izvajalec mora računu priložiti račune podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil /tekst glede podizvajalcev se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalci/.

V primeru zamude plačila ima izvajalec oziroma podizvajalci pravico od naročnika zahtevati plačilo zakonskih zamudnih obresti. /tekst glede podizvajalcev se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalci/.

Izvajalec bo izdan račun poslal naročniku v elektronski obliki v skladu z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 59/2010, s spremembami).

12. člen

Izvajalec se obveže, da bo najkasneje v 15 (petnajstih) dneh po obojestranskem podpisu pogodbe, za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, predložil naročniku kavcijsko zavarovanje zavarovalnice oz. bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti skladno s pogoji javnega naročila (v nadaljevanju garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti), v višini 5 % skupne pogodbene vrednosti z DDV 2. člena te pogodbe, to je _________ EUR /Izpolni se v fazi sklepanja pogodbe/. Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati še najmanj 30 dni po preteku roka za dobavo opreme in izvedbo storitev.

Predložitev garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost pogodbe. Če izvajalec v roku, navedenem v prvem odstavku tega člena, ne predloži garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, se šteje, da pogodba ni veljavna, naročnik pa bo uveljavil finančno zavarovanje za resnost ponudbe. Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ima naročnik pravico unovčiti v primeru, da izvajalec ne bo pravočasno in pravilno izpolnjeval svojih pogodbenih obveznosti.

13. člen

Izvajalec se obveže, da bo najkasneje v 15 (petnajstih) dneh po datumu obojestranskega podpisa zapisnika o kakovostnem in količinskem prevzemu izročil naročniku kavcijsko zavarovanje zavarovalnice oz. bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku

48


skladno s pogoji javnega naročila (v nadaljevanju garancija za odpravo napak v garancijskem roku), in sicer v višini 5 % skupne pogodbene vrednosti z DDV iz 5. člena te pogodbe, to je _________ EUR /Izpolni se v fazi sklepanja pogodbe/.

Garancija za odpravo napak v garancijskem roku mora veljati še najmanj 30 (trideset) dni po poteku garancijskega roka, ki velja najdlje, iz 7. člena te pogodbe.

Garancija za odpravo napak v garancijskem roku služi naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika v času garancijskega roka. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati za enako obdobje podaljšati tudi rok veljavnosti garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

V primeru neizpolnjevanja garancijskih obveznosti ima naročnik pravico unovčiti garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.

14. člen/upoštevati, če izvajalec nastopa s podizvajalcem-i/

Izvajalec pri izvajanju te pogodbe nastopa s podizvajalci: ___________________ /navesti naziv, polni naslov, matično št., davčno št. in transakcijski račun/, in sicer bo navedeni podizvajalec dobavljal ________________________. /navesti vsako vrsto blaga, ki ga dobavi: predmet, količina, vrednost, kraj in rok dobave/ ___________________ /navesti naziv, polni naslov, matično št., davčno št. in transakcijski račun/, in sicer bo navedeni podizvajalec dobavljal ________________________. /navesti vsako vrsto blaga, ki ga dobavi: predmet, količina, vrednost, kraj in rok dobave/ ___________________ /navesti naziv, polni naslov, matično št., davčno št. in transakcijski račun/, in sicer bo navedeni podizvajalec dobavljal ________________________. /navesti vsako vrsto blaga, ki ga dobavi: predmet, količina, vrednost, kraj in rok dobave/

Izvajalec pooblašča naročnika za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcem, v skladu z Zakonom o javnem naročanju. Soglasja podizvajalcev za izvajanje neposrednih plačil naročnika podizvajalcem so sestavni del in priloga te pogodbe.

Roki plačil podizvajalcem so enaki, kot so določeni za plačilo obveznosti naročnika do izvajalca v tej pogodbi.

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali sklenitve pogodbe z novim podizvajalcem pred spremembo o tem pridobil pisno soglasje naročnika. Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, za katerega ni dal pisnega soglasja, lahko odstopi od pogodbe.

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru spremembe podizvajalca ali sklenitve pogodbe z novim podizvajalcem v 5 (petih) dneh po spremembi naročniku predložil:- v primeru spremembe podizvajalca - izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti

prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan,- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu

podizvajalcu in - soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

49

15. člen

Izvajalec zagotavlja, da ne bo obljubil, ponudil ali dal nedovoljenega darila ali druge nedovoljene koristi v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije, posredno ali neposredno po kateremkoli funkcionarju, uslužbencu ali drugemu zaposlenemu v vladi ali drugem državnem organu (službi, oddelku, agenciji) oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične stranke z namenom podkupovanja, da bi tako napeljeval takega funkcionarja, uslužbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali kandidata k zlorabi svojega položaja ali k vplivanju na katerikoli zakon ali odločitev vlade ali drugega pristojnega organa tako, da bi s tem pridobil posel, obdržal posel, sklenil posel pod ugodnejšimi pogoji ali usmeril posle k izvajalcu ali kateremukoli hčerinskemu podjetju ali drugemu povezanemu podjetju.

Pogodbeni stranki soglašata, da je pogodba v primeru, da kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke (izvajalca), predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

– pridobitev posla ali– za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali– za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali– za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja

povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

16. člen

Izvajalec zagotavlja, da bo spoštoval in varoval vse podatke, ki mu bodo posredovani vezano na izvajanje pogodbenih del, ter da bodo vsi delavci, ki bodo izvajali pogodbena dela, spoštovali in varovali vse podatke, ki jim bodo posredovani vezano na izvajanje pogodbenih del.

Izvajalec se zavezuje, da bo naročniku ob podpisu pogodbe posredoval izjave vseh delavcev, ki bodo sodelovali pri izvajanju pogodbenih del na obrazcu iz priloge št. II/10, z osebnimi in identifikacijskimi podatki (tudi za morebitne podizvajalčeve delavce) ter njihove izjave:



Delavci morajo na obrazcu iz priloge št. II/10 podati soglasje, da naročnik pridobi podatke iz policijskih evidenc, na podlagi katerih se ugotavlja obstoj morebitnih zadržkov za opravljanje pogodbenih del.

Izvajalec se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi delavcev takoj obvestil naročnika in mu v primeru novih delavcev posredoval izjave na obrazcu iz priloge št. II/10 za te nove delavce. Naročnik ima kadarkoli pravico preveriti dejansko stanje. Naročnik si pridržuje pravico, da določeni osebi prepove izvajati predmet pogodbe brez obrazložitve.

50

17. člen

Skrbnik pogodbe s strani naročnika je _________________.

Tehnični skrbnik pogodbe s strani naročnika, ki bo skrbel za strokovno-tehnični del izvedbe predmeta pogodbe je _____________________.

Skrbnik te pogodbe za izvajalca je __________________.

18. člen

Za medsebojne obveznosti, ki v pogodbi niso opredeljene, veljajo določila Obligacijskega zakonika in drugi predpisi, ki urejajo to področje.

19. člen

Vse morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, sicer pa jih rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

20. člen

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in prične veljati z izpolnitvijo obveznosti izvajalca iz prvega odstavka 12. člena te pogodbe.

21. člen

Pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih od katerih prejme kupec tri izvode, izvajalec pa en izvod.

........................., dne ___________ Ljubljana, dne ____________

Izvajalec: Kupec:

..........................................(naziv izvajalca)

..........................................(ime in priimek podpisnika)

..........................................(naziv podpisnika)

REPUBLIKA SLOVENIJAMINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE POLICIJA

..........................................(ime in priimek podpisnika)

..........................................(naziv podpisnika)

51

VI. DEL: VRSTA, TEHNIČNE ZNAČILNOSTI, KVALITETA IN OPIS BLAGA TER OSTALE ZAHTEVE NAROČNIKA

1. PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je nakup in dobava ter montaža laboratorijske opreme za potrebe objekta Nacionalnega forenzičnega laboratorija, ki obsega naslednje sklope:


Ponudniki lahko ponudijo predmet javnega naročila v celoti ali posamezen sklop v celoti – vse postavke blaga oz. opreme, ki so v sklopu. Ponudniki ne morejo ponuditi posamezne opreme oz. posameznih postavk iz posameznega sklopa.

2. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI, KVALITETA IN OPIS OPREME

Tehnični opisi opreme, ki je predmet tega javnega naročila oz. minimalne zahtevane karakteristike opreme so podane v obrazcu ponudbenega predračuna iz VII. dela razpisne dokumentacije in v splošnem tehničnem opisu opreme v nadaljevanju tega dela razpisne dokumentacije.

Ponujena oprema mora v celoti ustrezati opisom in tehničnim lastnostim, kot je navedeno v obrazcu ponudbenega predračuna in v splošnem tehničnem opisu opreme ter mora imeti vsaj lastnosti, navedene v obrazcu ponudbenega predračuna in v tehničnem opisu.

3. PROJEKTNA IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

Potencialni ponudnik ima možnost v dogovoru z naročnikom pregledati in izmeriti vse prostore, kjer se bo ponujena oprema instalirala (izmeriti že izvedene vse električne priključke, parapetne kanale, odsesovalne priključke in plinske priključke). V kolikor ponujena oprema zahteva drugačne priključke od obstoječih, mora ponudnik izvesti premestitev priključkov.

Naročnik bo uvedel izbranega ponudnika - izvajalca (za sklop 1) v delo, tako da bo: izvajalcu izročil vso razpoložljivo dokumentacijo, potrebno za izvedbo, in sicer: projektno

dokumentacijo opreme (PZI), ter predstavnik naročnika, uporabnikov prostorov in projektant opreme bodo z izvajalcem

opravili ogled objekta.

O uvedbi v delo se sestavi zapisnik, katerega podpišeta pooblaščena predstavnika obeh pogodbenih strank.

Izvajalec je ob prejemu projektne dokumentacije le-to dolžan pregledati ter naročnika opozoriti na morebitne nepravilnosti, nedoslednosti oziroma pomanjkljivosti v projektni dokumentaciji.

Izvajalec ni upravičen zaračunati dodatnih stroškov, ki bi jih lahko utrpel, v kolikor bi dela zastala zaradi kakršnihkoli napak v projektni dokumentaciji, na katere izvajalec ob pregledu ni opozoril.

52

Izvajalec mora na lokaciji dobave in montaže opreme preveriti mere pohištva in opreme iz ponudbenega predračuna in jih prilagoditi dejanskemu stanju.

4. OBVEZNOSTI PONUDNIKA – IZVAJALCA

Ponudnik - izvajalec za sklop 1 mora: izvesti vse detajle po dogovoru z uporabnikom (npr. barvni izbor in podobno), zagotoviti izvedbo vseh elementov tehnološkega odsesavanja in regulacije le-tega

(predvsem sekundarnih električnih ožičenj), tako da bo zagotovljena funkcija delovanja, nuditi na dobavljene in montirane sisteme tehnološkega odsesavanja funkcionalno

garancijo ter izvesti meritve vleka za vso tehnološko opremo s priklopom na odsesavanje ter izdati interna poročila, s katerimi bo potrjeval ustreznost izvedbe tehnološkega odsesavanja z zahtevanimi parametri in

za vse frekvenčne regulatorje, ki so v sklopih ventilatorjev ali digestorijev, zagotoviti združljivost z obstoječim CNS – lan protokol.

5. MONTAŽNI POGOJI

Ponudnik mora v ponudbeno ceno vključiti tudi naslednje stroške: v stroških montaže morajo biti vključeni tudi instalacijski priklopi med trošili in

pripravljenimi priključki za vse medije, razen zemeljskega plina in tehničnih plinov – velja za sklop 1;

v stroških montaže morajo biti vključeni stroški meritve vleka za vso tehnološko opremo, ki je priklopljena na odsesavanje in izdaja poročila, s katerim je potrjena ustreznost izvedbe tehnološkega odsesavanja z zahtevanimi parametri – velja za sklop 1;

v ceno tehtnic mora biti vključena kalibracija tehtnic, ki se izvede po inštalaciji tehtnic, in sicer na lokaciji NFL Vodovodna cesta 95, 1000 Ljubljana – velja za sklop 1;

funkcionalni priklop tudi dveh obstoječih digestorijev.

53

SPLOŠNI TEHNIČNI OPIS NOTRANJE OPREME LABORATORIJEV (APARATURE IN POHIŠTVO) Z ZAHTEVAMI ZA IZDELAVO IN MONTAŽO LABORATORIJSKEGA POHIŠTVA /velja za sklop 1/

1. LABORATORIJSKO POHIŠTVO

1.1 Laboratorijsko pohištvo – splošne zahteve

Celotna vgrajena pohištvena oprema mora ustrezati zahtevam, ki omogočajo nemoteno delovanje Nacionalnega forenzičnega laboratorija, zagotavljati mora obstojnost na kemijske in mehanske vplive ter prenesti postopke čiščenja in dezinfekcije. Vgrajeni materiali in konstrukcije delovnih pultov morajo zagotavljati stabilnost in prilagodljivost vgradnje v pripravljene prostore.

Osnova za izdelavo ponudbe so splošne zahteve, izvedbeni opisi in tlorisna dispozicija laboratorijske pohištvene opreme s tipskimi prerezi ter skicami detajlov. Vsi navedeni dokumenti so sestavni del popisa. Vsak ponudnik je dolžan v ponudbi dosledno predvideti in upoštevati vse detajle za nemoteno dokončno vgradnjo v prostore, ob upoštevanju specifičnih tehnoloških zahtev posameznih delov laboratorija. Kvalitetna odstopanja niso dovoljena.

Izbor barv ročajev, laboratorijskih stolov in podobnih elementov je predmet uskladitve ponudnika - izvajalca z uporabnikom.

Nadzorni organ ima pravico od ponudnika – izvajalca zahtevati vzorce vgrajenih materialov, A-teste vgrajenih materialov in druge dokumente, s katerimi ponudnik zagotavlja skladnost s tehnološkimi in tehničnimi zahtevami predmetne razpisne dokumentacije. Na zahtevo nadzornega organa je ponudnik - izvajalec dolžan tovrstna dokazila predložiti pred vgradnjo.

Uporabnik si pridržuje pravico do spremembe detajlov posameznih pozicij oziroma postavk. Način izvedbe posameznih postavk je potrebno pred izdelavo preveriti z uporabnikom.

Ponudnik - izvajalec je dolžan pred izdelavo na objektu fizično preveriti dejanske dimenzije ter ustrezno prilagoditi ponujeno opremo za nemoteno vgradnjo. Vsi stroški izvajanja izmer in uskladitev z uporabnikom bremenijo ponudnika - izvajalca.

Splošni tehnični opis je sestavni del popisa pohištvene opreme po posameznih prostorih in je obvezujoč za vse ponudnike.

1.2 Delovne površine

Delovne površine se izvedejo skladno s popisi, in sicer s sledečimi materiali opredeljenimi v tabeli (glej Elaborat notranje opreme laboratorijev PZI – 04/2010-NO):

Tabela 1: Delovne površine Oznaka / tip

delovne površine v

popisu

Opis delovne površine

Adelovna plošča iz monolitne tehnične keramike, s protirazlivno obrobo po celotnem obodu, izdelana v skladu z DIN 28062, DIN 51102 in DIN 12916, skupne debeline minimalno 28 mm

B delovna plošča s kompaktnim polnim črnim jedrom in vezivom iz fenolne smole ter vrhnjim zaščitnim slojem z visoko odpornostjo na kisline in baze,

54

namenskim za uporabo v laboratorijih, kot npr. Trespa Toplab Plus ali enakovredno, pri delovnih pultih in stenskih policah so debeline (minimalno - ven) 30 mm, drugače debeline minimalno 20 mm

Ddelovna plošča iz polipropilena, s protirazlivno obrobo po celotnem obodu, monolitna izvedba brez spojnih mest, z odcejalnimi rebri, skupne debeline minimalno 40 mm

E delovna plošča iz masivnega bukovega lepljenca, debeline minimalno 30 mm

Fdelovna plošča iz nerjavnega jekla, kvalitete AISI 316, s protirazlivno obrobo po celotnem obodu, na nosilni vodoodporni podlagi, skupne debeline minimalno 38 mm

Hdelovna plošča iz pocinkanega jekla na kompaktni nosilni leseni podlagi, skupne debeline minimalno 25 mm. Detajl izvedbe nujno uskladiti z uporabnikom glede na potrebe delovnega procesa.

Kdelovna plošča HPL, jedro iz iverala z dvostransko HPL laminatno oblogo debeline minimalno 0,7 mm, robovi zaščitenimi z ABS masivnim nalimkom debeline 2 mm, skupna debelina plošče minimalno 28 mm

Ldelovna plošča iz nerjavnega jekla, kvalitete AISI 316, brez protirazlivne obrobe, na nosilni vodoodporni podlagi, skupne debeline minimalno 30 mm

Mdelovna plošča iz monolitne tehnične keramike, brez protirazlivne obrobe, izdelana v skladu z DIN 28062, DIN 51102 in DIN 12916, skupne debeline minimalno 20 mm

Ndelovna plošča iz umetne mase kot npr. Corian, na nosilni vodoodporni podlagi, s protirazlivno obrobo po celotnem obodu, skupne debeline minimalno 38 mm

V delovne plošče morajo biti vgrajene prezračevalne rešetke iz aluminija, ustreznih dimenzij, vključno s podpultnimi maskami med konvektorji in pultom, povsod, kjer je pod njimi predvidena postavitev grelno/hladilnih elementov – konvektorjev (hladilniki, zamrzovalne skrinje, pomivalni stroji).

1.3 Nosilne kovinske konstrukcije

Kovinske C nosilne konstrukcije morajo biti izdelane iz jeklenih pravokotnih profilov dimenzij 60x40 mm, obdelanih s postopkom galvanizacije ter zaščitenih s postopki elektrostatskega lakiranja, in sicer z epoksi praškastimi laki. Omogočati morajo izravnavo s pomočjo vgrajenih kovinskih nivelirnih elementov, višinska regulacija 25 mm. Rigidna in stabilna konstrukcija mora ustrezati minimalnim zahtevam nosilnosti 200 kg/m². Pri obremenitvah ni dopusten upogib nosilnih plošč, povesov ali nihanj.

Ostali kovinski deli, kot so npr. nosilni deli reagenčnih polic, ročaji, obešalni profili nadgradenj visokih omar itd. morajo biti prav tako zaščiteni s postopki elektrostatskega lakiranja z epoksi praškastimi laki.

Debelina nanosa vseh epoksi prašno barvanih delov mora znašati minimalno 65 µm.

Kovinske T nosilne konstrukcije (postavka 17 in 23 v razpisni) izdelane iz jeklenih profilov dimenzij 60x40 mm, obdelanih s postopkom galvanizacije ter zaščitenih s postopki elektrostatskega lakiranja, in sicer z epoksi praškastimi laki. Omogočati morajo izravnavo s pomočjo vgrajenih kovinskih nivelirnih elementov, višinska regulacija 25 mm.. Rigidna in stabilna konstrukcija mora ustrezati minimalnim zahtevam nosilnosti 200 kg/m². Pri obremenitvah ni dopusten upogib nosilnih plošč, povesov ali nihanj. Posamezni T-nosilci so med seboj enkrat (na zgornji zadnji strani) povezani s kovinskimi profili.

55

1.4 Podpultne in viseče omarice

1.4.1 Splošno

Vse podpultne in viseče omarice morajo biti v celoti, vključno s hrbti, izdelane iz vlagoodpornega iverala razreda P3, debeline 19 mm. Korpusi so dvostransko obdelani z dekorativno melaminsko folijo, medtem ko se zaradi povečane odpornosti na odrgnine, vratca omaric, ličnice predalov in police dobavijo v izvedbi z minimalno 0.7 mm dvostransko HPL oblogo iverala.

Vsi vidni robni deli pohištvenih elementov so obdelani z masivnim stranskim nalimkom debeline 2 mm.

Instalacijske omarice in ostalo pohištvo, za katerim so na stenah montirani elementi hišnih instalacij, ki morajo biti lahko dostopni, imajo hrbet korpusa v demontažni izvedbi, in sicer v velikosti ¾ višine korpusa. Izvedba mora biti takšna, da omogoča enostavno snemanje oziroma demontažo brez uporabe orodja.

Vsi višinski prehodi med delovnimi ploščami morajo biti premoščeni z višinskimi pohištvenimi maskami.

V nišah pod delovnimi ploščami, ali kjer so pod delovno ploščo predvideni mobilni elementi, morajo biti v nosilne jeklene konstrukcije vgrajene hrbtne zaščitne maske.

1.4.2 Okovje

Vgrajeno pohištveno okovje mora ustrezati naslednjim minimalnim kriterijem:- kovinski pohištveni tečaji omogočajo odpiranje 270 stopinj, izvedba s prašno epoksi

zaščito;- vodila predalov imajo poln izvlek, vgrajen zračni blažilec za mehko zapiranje, razred

nosilnosti minimalno 50 kg, s kovinskimi stranicami v dvostenski izvedbi in sistemom za hitro in enostavno odstranitev – »klik sistem«.

1.4.3 Osnovni tipi podpultnih in visečih pohištvenih elementov

Podpultne omarice in predalniki so mobilni ali pritrjeni na jekleno C nosilno konstrukcijo s sistemom za hitro vpenjanje in snemanje. Vsi podpultni ali viseči pohištveni elementi, razen kjer je v popisu navedeno drugače, so standardno opremljeni z višinsko prestavljivo polico z varovalnim sistemom proti prevračanju in nosilnostjo minimalno 40 kg ob enakomerni porazdelitvi teže.

Vse police v pohištvenih elementih imajo stranice obrobljene z minimalno 0,5 mm ABS obrobo, razen sprednjega roba, ki je obdelan z ABS nalimkom debeline 2 mm.

1.4.3.1 Podpultni mobilni predalniki in omarice

Vsi mobilni elementi laboratorijskega pohištva morajo biti opremljeni z zavoro dveh koles. Na vsak pohištven element mora biti pritrjena delovna plošča s kompaktnim polnim črnim jedrom z vezivom iz fenolne smole in vrhnjim zaščitnim slojem z visoko odpornostjo na kisline in baze, kot npr. Trespa Toplab Plus ali podobno, debeline minimalno 20 mm.

Vsi robovi delovne plošče morajo biti zaobljeni. Za lažji izvlek elementa mora biti na delovno ploščo pritrjena kovinska ergonomska ročica, in sicer tako, da ne povečuje višine in širine

56

elementa, hkrati pa omogoča nemoteno manipulacijo s predali ali vrati. Ročica ne sme funkcionalno kakorkoli okrniti pohištvenega elementa.

1.4.3.2 Podpultni predalniki in omarice pritrjeni na jekleno C nosilno konstrukcijo

Pohištveni elementi, ki so pritrjeni na nosilno jekleno C konstrukcijo ne smejo imeti stika s podlago. Sistem pritrjevanja mora biti takšen, da omogoča enostavno odstranitev ali prestavitev elementa.

1.4.3.3 Viseče omarice

Viseče omarice so pritrjene na steno, z ustreznim mehanizmom za pritrjevanje, nosilnost min. 130 kg po DIN 68840. Izvedba visečih omaric z delno zastekljenimi vrati mora biti s kaljenim steklom minimalne debeline 4 mm ter ustreznimi robnimi PVC profili.

Vse viseče omarice morajo imeti vgrajeno svetilko z zaslonko z usmerjenim snopom svetlobe, za zagotovitev svetilnosti minimalno 500 lux na delovni površini, oziroma minimalno 1000 lux, kjer je to v popisih posebej navedeno in zahtevano. Svetilka mora biti zakrita s kovinskim prašno epoksi zaščitenim panelom, s sistemom za lahko odstranitev sprednje kovinske maske. Vsaka svetilka mora delovati neodvisno od drugih in mora imeti lastno stikalo za vklop in izklop, nameščeno na kovinskem panelu.

1.4.3.4 Stenske police

Stenske police so pritrjene na steno z ustreznimi pritrdilnimi elementi. Pod spodnjo stensko polico mora biti nameščen kovinski, prašno epoksi zaščiten kovinski panel, s sistemom za lahko odstranitev prednje kovinske maske. Vanj mora biti vgrajena svetilka z zaslonko in usmerjenim snopom svetlobe, za zagotovitev svetilnosti minimalno 1000 lux, kjer je to v popisih posebej navedeno in zahtevano. Vsaka svetilka mora delovati neodvisno od drugih in mora imeti lastno stikalo za vklop in izklop, nameščeno na kovinskem panelu. Nosilnost posamezne police mora znašati minimalno 20 kg/tm.

Vse steklene stenske police morajo biti izdelane iz mrežnega stekla, minimalne debeline 6 mm. Vgrajene morajo biti v nosilne kovinske ali aluminijaste okvirje. (VEN, jih nimamo)

1.5 Visoke omare

Vse visoke laboratorijske omare, razen namenskih omar za kemikalije in podobno, morajo biti v celoti izdelane iz vlagoodpornega iverala razreda P3, debeline 19 mm. Korpusi so dvostransko obdelani z dekorativno melaminsko folijo, medtem ko se zaradi povečane odpornosti na odrgnine vratca omaric, ličnice predalov in police dobavijo v izvedbi z minimalno 0.7 mm dvostransko HPL oblogo iverala. Vsi vidni robni deli so obdelani z masivnim ABS nalimkom debeline 2 mm.

Vse omare stojijo na kovinskem podstavku z vgrajenimi elementi za regulacijo višine, zaprtem z vodoodpornim coklom. Ta mora biti v takšni izvedbi, da omogoča enostavno demontažo brez uporabe orodja.

Vse visoke omare morajo biti opremljene z vgrajeno trozaporno ključavnico in tremi tečaji na posamezno vratno krilo.

Okovje visokih omar mora ustrezati vsem zahtevam, ki so navedene pod točko 1.4.2. Izvedba visokih omar z delno zastekljenimi vrati mora biti s kaljenim steklom minimalne debeline 4 mm ter ustreznimi robnimi PVC profili.

57

1.6 Mehanizmi za zaklepanje

Vsi pohištveni elementi z zaklepanjem morajo imeti vgrajene ključavnice z glavnim/master ključem in lastnim ključem, ki odpira le dotični pohištveni element in nobenega drugega. Zaklepanje mora biti vgrajeno na čelni strani pohištvenega elementa.

1.7 Armature

Armature morajo biti kovinske izvedbe, epoksi prašno zaščitene, odporne na korozijo, namenske za laboratorijsko uporabo kot npr. armature proizvajalca Broen, v skladu z DIN 50018 in DIN 13792. Vse plinske armature morajo ustrezati DIN DVGW normam. Označevanje armatur mora biti skladno z DIN 12920.

Vse armature, razen armatur za čiste pline in armatur, ki so sestavni del opreme (npr. digestorij) so vgrajene v delovne površine.

Armature za čiste pline morajo imeti vgrajen reducirni ventil in merilec tlaka. Ustrezati morajo predpisani čistosti tehničnih plinov. Mesto vgradnje se določi naknadno po dogovoru s projektantom strojnih instalacij in uskladi z uporabnikom.

1.8 Varnostne prhe za oči

Varnostne prhe za oči so izdelane v skladu s standardom DIN EN 15154-2, z izvlečno cevjo, oplaščeno z nerjavno pločevino, dolžine 1500 mm. Enojna pršna glava s pretokom minimalno 7l/minuto je postavljena pod kotom 45º glede na držalo in ima vgrajen regulator, ki zagotavlja konstanten pretok, neodvisno od vodovodnega tlaka.

Pokrivni pokrov je sestavni del pršne glave in se ob aktivaciji samodejno odpre. Odlagalni nastavek iz umetne mase se dobavi v sklopu s prho za oči ter omogoča montažo v delovno površino ali na steno. Sprožilna ročica mora imeti možnost fiksiranja v aktivnem položaju. Prha je zaradi lažjega oprijema izvedena z delno gumiranim ročajem.

1.9 Varnostne prhe za telo

Varnostne prhe za telo so izdelane v skladu s standardom DIN EN 15154-1 in DIN 12899-3 ter so predvidene za montažo na steno ali strop. Aktivacija se vrši s pomočjo ločenega ventila s sprožilno ročico, stenske izvedbe, ki mora biti nameščen v neposredni bližini prhe za telo in je njen sestavni del. Sprožilna ročica ventila mora v primeru uporabe ostati v aktivnem položaju.

1.10 Laboratorijska korita

Laboratorijska korita se dobavijo v naslednji izvedbi:- korita iz brizganih odlitkov UV stabilnega polipropilena, ustreznih dimenzij, vgrajena v

delovne plošče s spodnje strani;- korita iz monolitne keramike ustreznih dimenzij, s prelivnim sifonom vgrajena v delovne

plošče s spodnje strani;- korita iz nerjavne pločevine, kvalitete AISI 316, ustreznih dimenzij, vgrajena v delovne

plošče s spodnje strani.

Vsa korita morajo biti ustrezno tesnjena, robovi odprtin za vgradnjo korit pa posneti.

58

Sistem za ločevanje odpadkov mora biti nameščen pod koritom, na izvlečnih vodilih z mehkim zapiranjem (samozapiralno vodilo) in polnim izvlekom. Ohišje iz nerjavne pločevine ali kromirano, v petih nanosih s skupno debelino najmanj 35 mikronov in kromom 6. Vodilo lahko montirano na spodnjo ali zgornjo košaro.

1.11 Stropni sateliti za oskrbo z mediji

V laboratorijih, kjer so predvideni stropni sateliti za oskrbo z mediji naj bodo le ti izvedeni iz kovinskega ohišja z ustreznimi nosilnimi in pritrdilnimi stropnimi elementi. Konstrukcija mora biti takšna, da omogoča razvode vseh instalacij iz stropa. Revizijske odprtine na vrhu satelitnega modula so sestavni del ohišja. Konstrukcijske rešitve morajo zagotavljati enostaven dostop do vseh instalacijskih elementov, in ločene razvode posameznih medijev.

Vsi sateliti imajo vgrajene svetilne elemente, ki ustrezajo zahtevi po svetilnosti minimalno 500 Lux na delovni površini, zaščitene s kovinsko masko. Kjer je v popisih zahtevano morajo biti vgrajeni svetilni elementi, ki zagotavljajo svetilnost minimalno1000 Lux na delovni površini.

Vgrajeni tipi in število odvzemnih mest elektrike in ostalih medijev so razvidni iz popisa laboratorijske pohištvene opreme.

1.12 Reagenčne police

Vse reagenčne police so narejene iz kompakt materiala, z aluminijasto nosilno konstrukcijo in kanali za instalacijske razvode s stropa. Stik nosilnega stebra s stropom mora biti zakrit z ustrezno masko. Police so v montirane dveh višinskih nivojih. Pod zgornjo polico so vgrajena svetlobna telesa, ki po celotni dolžini delovne površine zagotavljajo minimalno svetilnost 1000 Lux. Zakrivati jih mora ustrezna kovinska maska.

Izvedba reagenčnih polic mora biti takšna, da ne ovira svetlobnega snopa med svetilko in delovno površino.

Pod spodnjo reagenčno polico se predvidi dvostranski kovinski elektrokanal z odvzemnimi mesti. Vgrajeni tipi in število odvzemnih mest so razvidni iz popisa laboratorijske pohištvene opreme.

1.13 Dodatki

1.13.1 Zaščita pred obrizgom

Zaščita pred obrizgom mora biti izdelana iz pleksi stekla, debeline minimalno 5 mm, z zaobljenima robovoma. Vpetje mora biti togo. Na stikih z delovno površino mora biti spoj ustrezno tesnjen.

1.13.2 Nosilci LCD monitorjev

Vsi nosilci LCD monitorjev morajo biti pritrjeni v delovno površino, z mehanizmom za pritrjevanje, skozi izvrtino v delovni plošči, po pritrditvnih standardih VESA FDMI MIS-D, 100/75, C.

Minimalne zahteve:- trodelna pregibna roka iz poliranega aluminija- kanali za dovode in zakritje kablov- razpon roke do 64 cm- pritrditev LCD monitorjev do velikosti 24"

59

Pritrditev na delovno površino s sponko ni dopustna. Končno izvedbo je potrebno preveriti in uskladiti z uporabnikom.

1.13.3 Izvlečne police za tipkovnico in miško

Izvlečne police za tipkovnico morajo biti pritrjene pod delovno površino, z mehanizmom, ki ne ovira uporabnika pri delu. Imeti morajo prostor za ločeno postavitev tipkovnice in miške. Končno izvedbo je potrebno preveriti in uskladiti z uporabnikom.

2. LABORATORIJSKI STOLI

Vsi laboratorijski stoli imajo sedalo in naslonjalo izdelano iz barvnega poliuretana, z možnostjo nastavitve nagiba. Višina sedalne površine je nastavljiva s pomočjo kromiranega plinskega cilindra, pritrjenega v kromirano kovinsko petkrako podnožje. Kolesa morajo biti izvedena z mehanizmom, ki zagotavlja težjo rotacijo kolesa ob povečanju obremenitve. Tekalna površina koles mora biti iz gume, primerna za občutljive podlage. Garancija proizvajalca za laboratorijske stole mora znašati minimalno 36 mesecev.

3. DIGESTORIJI

Vsi digestoriji morajo biti kovinske izvedbe, s prašno epoksi zaščitenim ohišjem. Ustrezati morajo zahtevam standarda EN 14175, kar se dokazuje s certifikatom. Prav tako morajo imeti vsi digestoriji CE oznako.

Splošna oprema vseh digestorijev:- nosilno »C«, kovinsko podnožje, zaščiteno z epoksi praškastimi laki,- delovna plošča na višini 900 mm, izdelana iz monolitne tehnične keramike, s

protirazlivno obrobo po celotnem obodu,- kemijsko odporna obloga notranjosti delovnega prostora digestorija,- zaobljen ročaj dvižnega okna za izboljšan pretok zraka,- avtomatska nadzorna in krmilna enota z LCD prikazovalnikom, s prikazom trenutne

hitrosti zraka in tremi prednastavljenimi funkcijami digestorijskega vleka – VAV sistem (nadzor in samodejna regulacija pretoka zraka),

- PP nastavek za odvod zraka Ø250,- teleskopsko dvižno okno iz varnostnega stekla, s horizontalnim in vertikalnim pomikom,- varovalni sistem pred padcem dvižnega okna ob morebitnem pretrganju vitle,- vertikalni zunanji paneli z armaturami, električnimi odvzemnimi mesti in električnimi

varovalkami,- svetilka IP65, zrakotesna, nameščena izven delovnega prostora komore, s svetilnostjo

500 lux na delovni površini,- zamik vklopa električnih porabnikov v digestoriju,- filter z vgrajenimi ploščami aktivnega oglja za pretoke zraka 900-1200 m³/h.- elektromotoren dvig okna s stikalom na nožni pogon in senzorjem gibanja s samodejnim

zapiranjem.

4. LOKALNO PREMAKLJIVI ODSESOVALNI SISTEMI

Vsi lokalno premakljivi odsesovalni sistemi imajo odsesovalne cevi in pregibne člene izdelane iz belega polipropilena. Premer cevi znaša 75 mm. V pregibne dele mora biti vgrajen mehanizem za fiskisranje cevi v željenem položaju. Vsi notranji deli, kot npr. vzmeti in podobno, morajo biti izdelani iz nerjavnega jekla.

Sistem mora imeti vgrajeno mehansko kalibracijsko loputo vleka in se dobavlja z ustrezno stensko ali stropno konzolo, v odvisnosti od tipa in načina pritrditve. Sistem vključuje

60

prozorno napo iz polikarbonata, dimenzije 420x320 mm (širina x dolžina) ali okroglo napo. Podrobne zahteve so podane v popisih pohištvene opreme.

5. FIKSNE NAPE

Vse fiksne nape morajo biti v celoti izdelane iz nerjavnega jekla kvalitete AISI 316 z vgrajeno mehansko kalibracijsko loputo. Podrobni tehnični podatki in zahteve za posamezno napo so razvidni iz popisa opreme.

6. VARNOSTNE OMARE ZA VNETLJIVE KEMIKALIJE

Vse visoke in poddigestorijske varnostne omare za vnetljive kemikalije omare morajo biti izdelane v skladu z zahtevami standarda EN 14470-1, s požarno varnostjo 90 minut. Vrata omare se po 60 sekundah samodejno zaprejo. Zapiranje se lahko kadar koli prekine. Vrata lahko zapro tudi ročno.

Zadostiti morajo naslednjim minimalnim splošnim kriterijem:- kovinsko ohišje s požarnim polnilom- vgrajena ekspandirajoča tesnila vrat ali predalov- vgrajena požarna loputa- tečaji z zračnimi blažilci za mehko zapiranje vrat- višinsko prestavljive kovinske police, zaščitene z epoksi praškastimi laki- predali s polnim izvlekom, blokada v vseh položajih - kovinska lovilna posoda s protirazlivno obrobo, zaščitena z epoksi praškastimi laki- termični varovalni sistem s samodejnim zapiranjem vrat ali predalov v primeru požara- zaklepanje z možnostjo glavnega/master ključa- nastavek za dovod zraka NW75- nastavek za odvod zraka NW75- vgrajeni nastavki za fino regulacijo ob postavitvi na neravno podlago- kovinski podstavek, zaščiten z epoksi praškastimi laki- priključek za ozemljitev

Vse varnostne omare morajo imeti GS znak.

7. OMARE ZA SHRANJEVANJE KISLIN IN BAZ

Omare za shranjevanje kislin in baz morajo zadostiti naslednjim minimalnim kriterijem:- kovinsko ohišje, notranjost izdelana iz visokoodporne melaminske smole s povečano

odpornostjo na agresivne kisline in baze,- mehanizem za zaklepanje, nameščen v celoti izven shranjevalnega prostora omare za

zaščito pred korozivnimi kemikalijami,- izvlečne police na kovinskih kotalnih vodilih, z nasajenimi polipropilenskimi pladnji,

dimenzij 430x480x80 mm, z volumnom 15 litrov in možnostjo enostavne odstranitve- nastavek za priklop na odsesavanje NW75, neobčutljiv na korozivne kemikalije,- vgrajene rege za zajem zraka,- hermetično ločena dela za ločeno shranjevanje kislin in baz - kovinski podstavek, zaščiten z epoksi praškastimi laki,- vgrajena tesnila na vratih in okoli vrat, ki preprečuje uhajanje plinov

8. REGALI

8.1 Splošne zahteve za kovinske regale

- zatični sistem brez vijačenja omogoča sprotno nastavitev polic in stranic- dostop do vsebine z obeh strani regala

61

- stabilnost regala mora biti zagotovljena brez fiksiranja v steno, strop ali tla - niz regala je brez vmesnih stranic, kar omogoča hranjenje daljših predmetov- nosilnost tekočega metra police je minimalno 190 kg- konstrukcija regala omogoča nastavitev polic po višini tako, da so možne tudi večje

razdalje med policami, npr. 1000 mm - 6 polic po višini, vse police so nosilne- regali omogočajo naknadno montažo raznih dodatkov, kot npr. stranskih in hrbtnih polnil,

izvlečnih polic, predalov različnih višin, po širini in globini nastavljivih pregrad različnih višin, ograj za preprečitev padanja predmetov s polic, vrat

- opis predala, ki se montira v regal: predal ima vse stranice visoke, na kvalitetnih teleskopskih vodilih s 100% izvlekom, nosilnost predala 60 kg, anti-tilt mehanizem, cinkana izvedba in možnost vgraditve prečnih in vzdolžnih pregrad

9. ODSESAVANJE IN REGULACIJA VLEKA

9.1 Splošno

Vsi ventilatorji in ostali odsesovalni elementi, kot so npr. kalibracijske lopute, elektromotorne lopute, frekvenčni regulatorji, tlačni senzorji, krmilno ožičenje in manjkajoči odsesovalni cevovodi, so predmet tega naročila.

9.2 Ventilatorji

Vsi ventilatorji morajo biti radialne izvedbe, z rotorjem, ohišjem in ustrezno zaščito pred vremenskimi vplivi v UV obstojnem in kislinoodpornem polipropilenu. Izpuh ventilatorja iz polipropilena mora biti zaščiten z ustrezno mrežico.

Vsi ponujeni frekvenčni regulatorji, ki so v sklopih ventilatorjev ali digestorijev, morajo biti združljivi z obstoječim CNS – lan protokol.

Tehnične zahteve za sklop 2

Vsi stereomikroskopi morajo biti od istega proizvajalca oziroma iste blagovne znamke. Pri vseh stereomikroskopih naročnik dopušča odstopanje na škodo povečave pri zgornji in spodnji vrednosti do največ 0,5 x. Vsi trinokularni tubusi naj omogočajo 100% preklop svetlobne poti. Ponudnik mora zagotoviti funkcionalno celovitost in kompatibilnost ponujene opreme, ustrezno dobavo ter montažo stereomikroskopov v objekt NFL in uvajanje v delo s stereomikroskopi ter pripadajočo tehnično in programsko opremo.

Tehnične zahteve za sklop 3

Ponudnik mora instalirati TLC na objektu NFL in po instalaciji izvesti uvedbo v delo.

Za opremo sklopa 2 in sklopa 3, so ostale tehnične zahteve podane v ponudbenem predračunu (prilogi št. VII/1-2 in VII/1-3).

62

VII. DEL: ELEMENTI ZA PRIPRAVO PREDRAČUNA Z NAVODILOM O IZPOLNITVI

Elementi za pripravo predračuna so sestavljeni iz dveh delov, in sicer:1. Obrazec ponudbenega predračuna (priloge št. VII/1-1, VII/1-2 in VII/1-3);2. Izjave o sestavi ponudbene cene (priloga št. VII/2).

NAVODILA ZA IZPOLNITEV OBRAZCEV PONUDBENEGA PREDRAČUNA

Ponudbeni predračun za predmet javnega naročila mora biti izpolnjen na obrazcu iz priloge št. VII/1-1 za sklop 1, na obrazcu iz priloge št. VII/1-2 za sklop 2 in na obrazcu iz priloge št. VII/1-3 za sklop 3, izjava o sestavi ponudbene cene pa na obrazcu iz priloge št. VII/2.

1. Obrazec ponudbenega predračuna:

Ponudnik sestavi ponudbeni predračun tako, da za posamezni sklop, za katerega se prijavlja, v obrazec iz prilog št. od VII/1-1 do VII/1-3, za posamezno postavko oziroma vrsto opreme navede ceno za eno enoto brez DDV, vrednost za skupno količino posamezne opreme brez DDV, ter skupno vrednost sklopa brez DDV, znesek DDV in skupno vrednost sklopa z DDV.

Za SKLOP 1:Ponudnik mora v ponudbi predložiti obrazec ponudbenega predračuna za SKLOP 1 (priloga št. VII/1-1) v papirni in elektronski obliki (na elektronskem mediju, v Excelovi datoteki): Ponudnik izpolni obrazec ponudbenega predračuna v elektronski obliki, ga natisne in ga

podpiše in žigosa ter ga predloži v ponudbi; V primeru morebitnih razlik med predračunom v papirni in elektronski obliki, se upošteva

ponudbeni predračun v papirni obliki.

2. Sestava ponudbene cene

Ponudnik na obrazcu v prilogi št. VII/2 poda izjavo o sestavi ponujene cene opreme, ki dokazuje, da cene dobave opreme v ponudbi pokrivajo vse stroške, ki jih bo imel ponudnik z realizacijo naročila (oprema, montaža, stroški dostave, manipulativni stroški in drugi stroški ter DDV), v primeru, da bo izbran na predmetnem javnem naročilu.

63

OBRAZCI PONUDBENEGA PREDRAČUNA

(V posebni datoteki v Excel-u)

ZA SKLOP 1 - PRILOGA ŠT. VII/1-1 (18 strani)

ZA SKLOP 2 - PRILOGA ŠT. VII/1-2 (3 strani)

ZA SKLOP 3 - PRILOGA ŠT. VII/1-3 (1 stran)

64

PRILOGA št. VII/2

IZJAVA O SESTAVI PONUDBENE CENE ZA SKLOP: ______

V zvezi z javnim naročilom za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za nakup in dobavo ter montažo laboratorijske opreme za potrebe objekta Nacionalnega forenzičnega laboratorija, št. 430-1717/2014, izjavljamo, da ponudbene cene vključujejo vse elemente iz katerih so sestavljene (npr. opremo, manipulativni stroški, morebitna carina, davek na dodano vrednost, stroški prevoza, ostale nepredvidene stroške, morebitni popust in vse ostale morebitne stroške, ki jih bo imel ponudnik z realizacijo naročila).


Žig in podpis:

65

VIII. DEL: FINANČNA ZAVAROVANJA

Poglavje o finančnih zavarovanjih vsebuje opis načina zavarovanja resnosti ponudbe, dobre izvedbe pogodbenih obveznosti in odprave napak v garancijskem roku.

1. RESNOST PONUDBE:

Ponudnik mora, kot finančno zavarovanje za resnost ponudbe, v ponudbi predložiti kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za resnost ponudbe (vzorec teksta je v prilogi št. VIII/1) ali bianco menico z menično izjavo (vzorec izjave je v prilogi št. VIII/4), in sicer: za sklop 1 v višini najmanj 10.000,00 EUR, za sklop 2 v višini najmanj 7.300,00 EUR in za sklop 3 v višini najmanj 2.200,00 EUR.

Če ponudnik daje ponudbo za več sklopov, se višine zneskov za več sklopov seštejejo.

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe mora veljati najmanj 10 dni od dneva izteka roka veljavnosti ponudbe, ki jo kandidat poda v obrazcu ponudbe.

Opomba: V primeru veljavnosti ponudbe po tej razpisni dokumentaciji (140 dni), je rok veljavnosti finančnega zavarovanja za resnost ponudbe najmanj do dne 9. 8. 2015.

V primeru, da ponudnik poda veljavnost ponudbe, ki je daljša od zahtevane, mora le-to pokriti ustrezno daljšo veljavnostjo finančnega zavarovanja za resnost ponudbe. V nasprotnem primeru, naročnik razlike nad zahtevano veljavnostjo ponudbe ne bo upošteval.

2. DOBRA IZVEDBA POGODBENIH OBVEZNOSTI:

Izbrani ponudnik bo moral za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti predložiti kavcijsko zavarovanje zavarovalnice (vzorec teksta je v prilogi št. VIII/2), v nadaljevanju finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer v 15 dneh po obojestranskem podpisu pogodbe, v višini 5% skupne pogodbene vrednosti z DDV.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati najmanj 30 dni po preteku veljavnosti pogodbe.

V primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti izvajalca ima naročnik pravico unovčiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

3. ODPRAVA NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU:

Izbrani ponudnik bo moral za zavarovanje odprave napak v garancijskem roku predložiti kavcijsko zavarovanje zavarovalnice (vzorec teksta je v prilogi št. VIII/3), v nadaljevanju: finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, in sicer najkasneje v 15 dneh po datumu obojestranskega podpisa zapisnika o prevzemu, v višini 5% skupne pogodbene vrednosti z DDV.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku mora veljati še najmanj 30 dni po poteku garancijskega roka, ki velja najdlje.

66

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku služi naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika v času garancijskega roka. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati za enako obdobje podaljšati tudi rok veljavnosti finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Naročnik ima pravico unovčiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, če izvajalec ne bo izvrševal garancijskih obveznosti.

SPLOŠNO:

Kavcijska zavarovanja zavarovalnice:

Kavcijska zavarovanja zavarovalnice morajo biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv, morajo biti izdana po vzorcih iz razpisne dokumentacije ter morajo zanje veljati Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri Mednarodni trgovinski zbornici, št. 758. Od teh vzorcev kavcijska zavarovanja ne smejo bistveno odstopati in ne smejo vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjih zneskov, kot jih je določil naročnik, sprememb krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in zavarovalnico ali sprememb glede enotnih pravil za garancije.

Bianco menica:

Za zavarovanje resnosti ponudbe lahko ponudnik predloži tudi bianco podpisano in žigosano menico, z menično izjavo v višini, kot je navedeno v točki 1. tega dela razpisne dokumentacije, s pooblastilom za izpolnitev in oznako "Brez protesta", plačljivo na prvi poziv ter z veljavnostjo kot je navedeno v točki 1. tega dela razpisne dokumentacije.

Menična izjava mora biti v celoti izpolnjena, datirana, žigosana in podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika, ter mora biti izpolnjena upoštevajoč vzorec iz priloge št. VIII/3.

Opomba:Kjer je zahtevano kavcijsko zavarovanje zavarovalnice kot vrsta finančnega zavarovanja, pomeni, da lahko ponudnik namesto tega predloži tudi bančno garancijo, za katero smiselno veljajo enaki pogoji in vzorec, kot za kavcijsko zavarovanje.

67

PRILOGA št. VIII/1

Obrazec zavarovanje za resnost ponudbe po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki)

Za: Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Štefanova ulica 2, 1501 LjubljanaDatum: (vpiše se datum izdaje)

VRSTA: (kavcijsko zavarovanje/garancija za resnost ponudbe)

ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja/garancije, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

UPRAVIČENEC: Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja/garancije iz njegove ponudbe, predložene v postopku javnega naročanja št. JNXXXX/2014 (interna oznaka ), z dne , katerega predmet je

ZNESEK IN VALUTA: (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo in valuto)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal zavarovanje.)

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LL (vpiše se datum, ki je naveden v razpisni dokumentaciji za oddajo predmetnega javnega naročila)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

Kot garant se s to zavarovanjem/garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja/garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Zavarovanje/garancija se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

1. naročnik zavarovanja/garancije je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti; ali

2. izbrani naročnik zavarovanja/garancije na poziv upravičenca ni podpisal pogodbe; ali

68

3. izbrani naročnik zavarovanja/garancije ni predložil zavarovanja/garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje/garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant(žig in podpis)

69

PRILOGA št. VIII/2

Obrazec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana Datum: (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)



NAROČNIK: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)


OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št. z dne (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za (vpiše se predmet javnega naročila) ZNESEK IN VALUTA: (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)




KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov) Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije. DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.



70

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.


71

PRILOGA št. VIII/3

Obrazec zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana Datum: (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)



NAROČNIK: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)


OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št. z dne (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za (vpiše se predmet javnega naročila) ZNESEK IN VALUTA: (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)




KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov) Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije. DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.



72

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.


73

PRILOGA št. VIII/4

Menična izjava izdajatelja menice za zavarovanje resnosti ponudbe

Ponudnik (naziv in naslov):

____________________________

____________________________

Za zavarovanje resnosti ponudbe v zvezi z javnim naročilom za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za nakup in dobavo ter montažo laboratorijske opreme za potrebe objekta Nacionalnega forenzičnega laboratorija, št. 430-1717/2014, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne ___________, številka objave JN __________/2014, izročamo naročniku Ministrstvu za notranje zadeve, Policija, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, 1 (eno) menico v višini ________________EUR (z besedo: _______________________________ EUR 00/100), za zavarovanje za resnost ponudbe.

Menica je podpisana s strani odgovornih(e) oseb(e) kandidata:

priimek in ime _________________________ kot _________________ podpis __________



Podpisnik(i) menice je/so pooblaščen(i) za podpis menice.

Naročnika pooblaščamo, da v primeru umika ponudbe po poteku roka za prejem ponudb, v primeru, da v postavljenem roku ne bi pristopili k podpisu pogodbe, v primeru, da po podpisu pogodbe naročniku ne bomo predložili zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila, unovči menico.

Menica je izpolnjena s klavzulo »brez protesta«. Menica je veljavna in se lahko uporabi do vključno _________________________(vpiše se datum, ki je naveden v razpisni dokumentaciji za oddajo predmetnega javnega naročila).

Menica je plačljiva pri banki _______________________________, ki vodi naš transakcijski

račun številka ________________________________________.

Priloga: MENICA

Kraj in datum: ____________________

žig Podpis izdajatelja menice

_______________________

Opomba: Menična izjava mora biti v celoti izpolnjena, datirana, žigosana in podpisana s strani zakonitega zastopnika kandidata.

74

IX. DEL: IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV JAVNEGA NAROČILA IN O RESNIČNOSTI PODATKOV

Izjavljamo, da z oddajo ponudbe potrjujemo, da v celoti sprejemamo pogoje javnega naročila za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za nakup in dobavo ter montažo laboratorijske opreme za potrebe objekta Nacionalnega forenzičnega laboratorija, št. 430-1717/2014, in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo. Soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe, ki ne more biti kontradiktorna tem pogojem.

Izjavljamo tudi, da so vsi podatki, podani v ponudbi, resnični ter za podane podatke in njihovo resničnost prevzemamo popolno odgovornost.


Žig in podpis:

75

Documents

I. DEL: POVABILO K ODDAJI PONUDBE - mnz.gov.si Web viewNa podlagi Zakona o javnem ... dejstva in dokaze, s katerimi ... Vgrajeni materiali in konstrukcije delovnih pultov morajo zagotavljati