Web viewIzvajalec je dolžan datum dokončanja del vpisati v gradbeni dnevnik in naročnika takoj pozvati na prevzem del. Naročnik se zavezuje dokončana dela prevzeti

Št.: 430-0007/2016Datum: 24.3.2016

2.5. Priloge k Navodilom ponudnikom za izdelavo ponudbe

PRILOGA 1

GANTTOGRAM OKVIRNEGA TERMINSKEGA PLANA IZVEDBE

LETO 2016AKTIVNOSTI M A M J J Aobjava razpisa na Portalu JNPredložitev ponudbPregled ponudb in izbira izvajalca/-evObvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnikaPodpis pogodbeSanacija plazu

Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznostiGarancija za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku

PRILOGA 2

POŠILJATELJ:

OBČINA ŠMARTNO OB PAKIŠmartno ob Paki 693327 Šmartno ob Paki

Označi:

Ponudba

Sprememba

Umik

Oznaka javnega razpisa: 430-0007/2016

»NE ODPIRAJ – PONUDBA«

Za javni razpis za:

»Sanacija plazu Sevčnikar (ob LC 408080 Tabor – Šmartno ob Paki, odsek 081 in stanovanjskem objektu Slatina 40)

(izpolni naročnik)

Datum in ura prispetja:

Način prispetja:

Podpis prevzemnika:

PRILOGA 3

TABELA ZA UGOTAVLJANJE POPOLNOSTI PONUDBE po JN št. 430-0007/2016: »Sanacijo plazu Sevčnikar (ob LC 408080 Tabor – Šmartno ob Paki, odsek 081 in stanovanjskem objektu Slatina 40)«

Osnovna, poklicna, ekonomska in finančna sposobnost ponudnika in / ali partner(-jev) v skupni ponudbiUstreza / ne ustreza

Zap.št. Obrazec

Samostojni ponudnik / Vodilni partner v skupni ponudbi Partner(-ji) v skupni ponudbi

DA NE DA NE

1 Obrazec Ponudba (OBR-3) / Obrazec Skupna ponudba (OBR-3a)

2 Izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-4)

3 Dokazilo ali lastna izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev 1. in 2. odstavka IX. člena Navodil

4 Potrdila bank, kjer ima naročnik TRR račun

5 Izjava o plačilnih pogojih (OBR-5)

Tehnične in kadrovske sposobnostiZap.št. Obrazec Ustreza / ne ustreza

DA NE

8 Izjava o povprečnem letnem obsegu razpoložljive delovne sile in številu oseb, odgovornih za vodenje projektov (OBR-6)

9 Lastni seznam tehničnega osebja ali strokovnih organov, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila

10 Izjava o referencah (OBR-7)

11 Potrdilo (OBR-7a)

Zap.št. Obrazec Ustreza / ne ustreza

DA NE12 Izjava o referencah odgovornega vodje del (OBR-8)

13 Fotokopija ustreznega potrdila o izobrazbi odgovornega vodje

14 V primeru, da oseba ni zaposlena pri ponudniku, ponudnik predloži fotokopijo dokazila o pogodbenem razmerju

15 Potrdilo (OBR-8a)

16 Izjava o strokovnosti, prostih kapacitetah in upoštevanju predpisov (OBR-9)

17 Lastni seznam tehnične opreme

18 Izjava o ravnanju z odpadki (OBR-10)

19 Izjava o izvajanju del (OBR-11)

20 Pooblastilo (OBR-12)

21 Seznam podizvajalcev (OBR-13)

22 Podatki o podizvajalcu (OBR-14)

24 Izjava o predložitvi menice (OBR-15)

25 Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev menice (OBR-15a)

26 Izjavo o garanciji (OBR-16) in menična izjava za odpravo napak v garancij. dobi (OBR16a)

27 Parafiran vzorec pogodbe (OBR-17)

29 Popisi del v fizični obliki

30 Kalkulativni elementi

3. PONUDBENA DOKUMENTACIJA

ZA JAVNI RAZPIS:

»Sanacijo plazu Sevčnikar (ob LC 408080 Tabor – Šmartno ob Paki, odsek 081 in stanovanjskem objektu Slatina 40)«

3.1 Obrazci za pripravo ponudbe

Ponudnik: ____________________________ OBR-3

____________________________

P O N U D B A št. ________________

Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne 24.3.2016, pod številko objave NMV1891/2016, predmet »Sanacijo plazu Sevčnikar (ob LC 408080 Tabor – Šmartno ob Paki, odsek 081 in stanovanjskem objektu Slatina 40)«, se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

Ponudnik vpiše ponudbeno ceno v EUR brez DDV, DDV in ponudbeno ceno v EUR z DDV. Ponudbena cena je fiksna na enoto mere.

ponudbena cena (brez DDV): EUR

popust: EUR

ponudbena cena (skupaj s popustom): EUR

DDV: EURponudbena cena (skupaj z DDV in popustom): EUR

Ponudbena cena vključuje vse stroške, rabate, popuste in dajatve v zvezi z izvedbo naročila.

Podatki o gospodarskem subjektu

Firma oziroma ime

Zakoniti zastopnik

Davčna številka

Številka transakcijskega računa

Matična številka

Naslov

Številka telefona

Številka telefaxa

Elektronska pošta za obveščanje ponudnika

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje

Odgovorna oseba za podpis pogodbe

Ponudba velja do ____________________________.

Datum:___________

žig

ponudnik

(ime in priimek pooblaščene osebe)

(podpis)

Vodilni partner v skupni ponudbi:

____________________________ OBR-3a

____________________________

P O N U D B A št. ________________

Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne 24.3.2016, pod številko objave NMV1891/2016, predmet »Sanacijo plazu Sevčnikar (ob LC 408080 Tabor – Šmartno ob Paki, odsek 081 in stanovanjskem objektu Slatina 40)«, se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

Ponudnik vpiše ponudbeno ceno v EUR brez DDV, DDV in ponudbeno ceno v EUR z DDV. Ponudbena cena je fiksna na enoto mere.

ponudbena cena (brez DDV): EUR

popust: EUR

ponudbena cena (skupaj s popustom): EUR

DDV: EURponudbena cena (skupaj z DDV in popustom): EUR

Ponudbena cena vključuje vse stroške, rabate, popuste in dajatve v zvezi z izvedbo naročila.

Podatki o vodilnem partnerju v skupni ponudbi

Firma oziroma ime

Zakoniti zastopnik

Davčna številka

Številka transakcijskega računa

Matična številka

Naslov

Številka telefona

Številka telefaxa

Elektronska pošta za obveščanje ponudnika

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje

Odgovorna oseba za podpis pogodbe

Ponudba velja do ____________________________.

Partner(-ji) v skupni ponudbi, področje dela in deleži v skupni ponudbi:

Polni naziv Področje dela % udeležbe

Vodilni partner v skupni ponudbi

Partner v skupni ponudbi



100 %

Datum:___________

žig

ponudnik


(podpis)

Ponudnik: ____________________________ OBR-4

____________________________

IZJAVA

ponudnika o izpolnjevanju pogojev iz IX. člena Navodil za izvedbo javnega naročila in sprejemu pogojev iz razpisne dokumentacije

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

smo registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila ter da izpolnjujemo pogoje za izvedbo javnega naročila,

imamo veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, oz. smo člani posebne organizacije,

mi kot pravna oseba in naši zakoniti zastopniki, niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: KZ-1): sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), goljufija (211. člen KZ-1), protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), poslovna goljufija (228. člen KZ-1), goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), pranje denarja (245. člen KZ-1), zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), davčna zatajitev (249. člen KZ-1), tihotapstvo (250. člen KZ-1), izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

nismo v stečajnem postopku ali proti nam ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,

na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika, nimamo zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov, v vrednosti 50 EUR ali več,

nismo v postopku prisilne poravnave ali proti nam ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo.

nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem,

nam ni bila na kakršnikoli upravičeni podlagi dokazana velika strokovna napaka ali hujša kršitev poklicnih pravil.

pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. in 49. člena Zakona o javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11), v tem ali predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavajajočih razlag ali informacij nismo zagotovili,

da nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. člena ZJN-2.

Ob enem izjavljamo, da: naročnik sam lahko pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih

vodijo državni organi, organi lokalne skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku, naročniku izročili ustrezna potrdila, ki

se nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil.

Obvezna priloga ponudnikov:- dokazilo iz uradnih evidenc o izpolnjevanju pogojev iz te izjave

ali - lastna izjava ponudnika z navedbo, v kateri evidenci in pri katerem državnem organu, organu

lokalne skupnosti ali nosilcu javnega pooblastila lahko naročnik ta podatek iz uradnih evidenc pridobi sam.

Naročnik bo za ponudnike, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, za preverjanje izpolnjevanja pogojev iz te izjave za sodelovanje zaprosil pristojne organe v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež. Informacije, ki jih morajo pridobiti naročniki, se morajo nanašati na pravne oziroma fizične osebe in vse druge osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, odločanje ali nadzor nad kandidatom ali ponudnikom.

Ustrezno izpolnite in obkrožite:

A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno

številko_______________, oz. na osnovi vpisa v Poslovni register Slovenije, AJPES

izpostava _______________številka__________________ .

B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila smo na podlagi Zakona

______________________ pridobili ustrezno dovoljenje, številka _______________ izdano pri

_____ dne ________________ in smo člani naslednje organizacije:

_________________________________ (vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za

opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije, zbornice ali podobno).

C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebujemo posebnega dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa v Poslovni register Slovenije.

(Če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili točke B, izpolnite točko C.)

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični.

Priloga za ponudnike, ki potrebujejo posebno dovoljenje oziroma morajo biti član posebne organizacije:

potrdilo o tem dovoljenju ali članstvuali

lastno izjavo, da posebnega dovoljenja za opravljanje storitve, ki je predmet javnega naročila, ne potrebujejo.

S podpisom te izjave tudi s polno odgovornostjo izjavljamo:

1. da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila;

2. da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v zadnjih treh letih;

3. da vse kopije dokumentov, ki so priložene ponudbi, ustrezajo originalom;

4. da vse navedbe, ki smo jih podali v ponudbi, ustrezajo dejanskemu stanju, naročniku pa dajemo pravico, da jih preveri pri sodelujočih v ponudbi ali pristojnih ustanovah oz. inštitucijah;

5. da v primeru tega javnega naročila nismo, skupaj s podizvajalci oz. ponudniki v skupnem nastopu, izdelali oz. sodelovali z izdelovalci pri izdelavi razpisne dokumentacije ali njenih

delov; prav tako izdelovalci razpisne dokumentacije niso sodelovali z nami pri pripravi ponudbe;

6. da nam zakon ne prepoveduje skleniti pogodbe za izvedbo javnega naročila;

7. da imamo plačane zapadle prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo in prispevke za poškodbe pri delu;

8. da bodo strokovnjaki, ki jih navajamo v ponudbi, tudi izvajali projekt, ki je predmet tega javnega naročila;

9. da bomo glede na že sklenjene pogodbe, v primeru, da bomo izbrani, sposobni kvalitetno izvajati dela razpisanega javnega naročila in da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi.

10. da ne obstajajo razlogi za omejitev poslovanja po 35. členu ZintPK, ki imajo v primeru neupoštevanja teh določil, za posledico ničnost pogodbe.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za »Sanacijo plazu Sevčnikar (ob LC 408080 Tabor – Šmartno ob Paki, odsek 081 in stanovanjskem objektu Slatina 40)«, objavljen na Portalu javnih naročil.

Kraj in datum:___________

žig

ponudnik


(podpis)

Ponudnik: ____________________________ OBR-5 ____________________________

Kot ponudnik, dajemo naslednjo

IZJAVA O PLAČILNIH POGOJIH

Izjavljamo,

da nudimo 30 dnevni plačilni rok za posamezno situacijo, ki začne teči po pravilnem prejemu

e-računa.


Datum:___________

žig

ponudnik


(podpis)

Ponudnik: ____________________________ OBR-6

____________________________


IZJAVO O

POVPREČNEM LETNEM OBSEGU RAZPOLOŽLJIVE DELOVNE SILE IN ŠTEVILU OSEB, ODGOVORNIH ZA VODENJE PROJEKTOV

Izjavljamo, da imamo na razpolago naslednje število oseb, odgovornih za vodenje projektov ___________________ .

V letu 2015 smo imeli okvirno naslednje število delavcev _____________ .

*Priloga: Lastni seznam tehničnega osebja ali strokovnih organov, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila.


Datum:___________

žig

ponudnik


(podpis)

Ponudnik: ____________________________ OBR-7

____________________________


IZJAVO O REFERENCAH

Izjavljamo, da smo v zadnjih treh (3) letih sami ali s partnerji v skupni ponudbi že izvajali sanacijo plazov na najmanj dveh objektih v skupni vrednosti najmanj 90.000,00 EUR (brez DDV).

SEZNAM NAJVAŽNEJŠIH DEL V LETIH: ___________________________________

Zap. št. Pogodbeni partner Predmet pogodbe Leto

realizacije

Vrednost pogodbe v EUR

brez DDV1.

2.

3.

4.

5.

* Ponudnik priloži za izpolnitev pogoja najmanj dve potrdili. (OBR-8a)


Datum:___________

žig

ponudnik


(podpis)

OBR-7aPOTRDILO

Podpisani izdajatelj potrdila

(naziv) ______________________________________________

(naslov) ______________________________________________

kot naročnik, potrjujemo, da je izvajalec

(naziv) ______________________________________________

(naslov) ______________________________________________

za nas izvajal naslednje gradnje ____________________________________________

______________________________________________________________________

Kraj opravljanja gradenj _________________________________________________

v vrednosti ______________________________________________ v EUR brez DDV

v obdobju od _______________ do _________________ . (dan.mesec.leto) (dan.mesec.leto)

V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega izvajalca. Izvajalec je vse gradnje izvedel v skladu s pogodbenimi določili.

Dela so bila opravljena pravilno in pravočasno, v dogovorjeni količini in kvaliteti ter v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi po predpisih stroke.

Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javni razpis.

Datum:___________

žig

Izdajatelj potrdila


(podpis)

Ponudnik: ____________________________ OBR-8

____________________________


IZJAVO O REFERENCAH ODGOVORNEGA VODJE DEL

Odgovorni vodja del bo _____________________________________________________ , (ime in priimek)

ki ima naslednjo izobrazbo _____________________________________________________ ter izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del po ZGO-1.

Odgovorni vodja del je v zadnjih treh (3) letih vodil sanacijo naslednjih plazov v skupni vrednosti najmanj 90.000,00 EUR (brez DDV):

Zap. št. Pogodbeni partner Predmet pogodbe iz vrsta

objektaLeto

realizacije

Vrednost pogodbe EUR

brez DDV1.2.3.4.5.* Ponudnik priloži za izpolnitev pogoja najmanj dve potrdili. (OBR-8a)** Priloga: Fotokopija ustreznega potrdila o izobrazbi odgovornega vodje.

V primeru, da oseba ni zaposlena pri ponudniku, ponudnik predloži fotokopijo dokazila o pogodbenem razmerju.Fotokopijo dokazila o vpisu v imenik pri IZS (lahko tudi on-line natisnjen izpis).


Datum:___________

žig

ponudnik


(podpis)

OBR-8aPOTRDILO

Podpisani izdajatelj potrdila

(naziv) ______________________________________________

(naslov) ______________________________________________

kot naročnik, potrjujemo, da je odgovorni vodja del

(ime in priimek) ______________________________________________

(naziv) ______________________________________________

za nas izvajal naslednja dela ____________________________________________

______________________________________________________________________

Kraj opravljanja gradenj _________________________________________________

v vrednosti ______________________________________________ v EUR brez DDV

v obdobju od _______________ do _________________ . (dan.mesec.leto) (dan.mesec.leto)

V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega izvajalca. Vsa dela je izvedel v skladu s pogodbenimi določili.

Dela so bila opravljena pravilno in pravočasno, v dogovorjeni količini in kvaliteti ter v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi po predpisih stroke.

Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javni razpis.

Datum:___________

žig

Izdajatelj potrdila


(podpis)

Ponudnik: ____________________________ OBR-9

____________________________


IZJAVO O STROKOVNOSTI, PROSTIH KAPACITETAH IN UPOŠTEVANJU PREDPISOV

Izjavljamo, da bomo dela izvedli v skladu s pravili stroke in navodilom strokovnega nadzora s strani

naročnika; da imamo na razpolago zadostne proste kapacitete za izvedbo del; da bomo dela opravljali z gradbenimi stroji, ki ustrezajo Pravilniku o emisiji hrupa strojev, ki

se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/02, 50/05, 49/06); da upoštevamo obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih, obveznosti, ki

izhajajo iz predpisov o ureditvi delovnih pogojev, upoštevati Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99, 64/01) in Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 3/02, 57/03, 83/05);

da bomo, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, pred podpisom gradbene pogodbe sklenili pogodbo o zavarovanju odgovornosti po 33. členu ZGO-1;

da bomo pred pričetkom del namestili gradbiščno tablo v skladu s Pravilnikom o gradbiščih (Ur.l. RS št. 55/08).

* Priloga: Lastni seznam tehnične opreme.


Datum:___________

žig

ponudnik


(podpis)

Ponudnik: ____________________________ OBR-10

____________________________


IZJAVO O RAVNANJU Z ODPADKI

Izjavljamo,

da bomo gradbene odpadke hranili ali začasno skladiščili na gradbišču tako, da ne onesnažujejo okolja in je zbiralcu gradbenih odpadkov omogočen dostop za njihov prevzem ali prevozniku gradbenih odpadkov za njihovo odpremo predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih odpadkov skladno z določili Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08);

da bodo izvajalci gradbenih del gradbene odpadke odlagali neposredno po nastanku v zabojnike. Zabojniki morajo biti nameščeni na gradbišču ali ob gradbišču in prirejeni za odvoz gradbenih odpadkov brez njihovega prekladanja skladno z določili Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08), če hramba ali začasno/skladiščenje gradbenih odpadkov ni možna na gradbišču;

da zagotavljamo organizacijo skladiščenja naftnih derivatov v skladu s predpisi in pogoji, ki jih določijo ustrezni inšpekcijski organi. Skladiščenje mora biti organizirano tako, da se preprečijo morebitna razlitja in s tem onesnaževanje podtalnice. Odpadna olja delovnih strojev, ki so angažirani na gradnji, je treba zbirati in odvažati v predelavo.


Datum:___________

žig

ponudnik


(podpis)

Ponudnik: ____________________________ OBR-11

____________________________


IZJAVO O IZVAJANJU DEL

Izjavljamo,

da gradbena dela ne bomo opravljali v nočnem času;

da bomo dela izvajali v skladu s pravili stroke in navodilom strokovnega nadzora s strani naročnika.


Datum:___________

žig

ponudnik


(podpis)

Ponudnik: ____________________________ OBR-12

____________________________

P O O B L A S T I L O

Pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje

podizvajalcem, ki smo jih kot ponudnik navedli v obrazcu (OBR-13) »Seznam podizvajalcev« in zanje

priložili podatke (OBR-14).


Datum:___________

žig

ponudnik


(podpis)

Ponudnik: ____________________________ OBR-13

____________________________

SEZNAM PODIZVAJALCEV

V zvezi z javnim naročilom za »Sanacijo plazu Sevčnikar (ob LC 408080 Tabor – Šmartno ob Paki, odsek 081 in stanovanjskem objektu Slatina 40)«,izjavljamo, da nastopamo s podizvajalcem, in sicer v nadaljevanju navajamo vrednostno udeležbo le-tega:

V ponudbi je podizvajalec ______________________________________________________ (naziv)

v skupni vrednosti ponudbe udeležen v vrednosti _______________ EUR, kar znaša ________ %

ponudbene vrednosti, in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal

__________________________________________________________________________ .

(navesti del izvedbe)




__________________________________________________________________________ .





__________________________________________________________________________ .





__________________________________________________________________________ .





__________________________________________________________________________ .


Izjavljamo, da bomo z vsemi podizvajalci, s katerimi bomo izvajali predmetno naročilo, sklenili pogodbe, in sicer do sklenitve pogodbe z naročnikom ali v času izvajanja pogodbe za predmetno naročilo.

Obvezujemo se, da bomo v primeru morebitne spremembe oddaje izvedbe naročila podizvajalcem, pred spremembo o tem pridobili pisno soglasje naročnika.

Opombi: - Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem.- V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za »Sanacijo plazu Sevčnikar (ob LC 408080 Tabor – Šmartno ob Paki, odsek 081 in stanovanjskem objektu Slatina 40)« objavljen na Portalu javnih naročil.

Datum:___________

žig

ponudnik


(podpis)

Podizvajalec: ____________________________ OBR-14

____________________________

PODATKI O PODIZVAJALCU

Naziv podizvajalca

Sedež

Matična številka

Zakoniti zastopnik

ID za DDV

Številka TRR

Telefonska številka in številka faksa

Kontaktna oseba podizvajalca in št. mobilnega telefona kontaktne osebe podizvajalca

Elektronski naslov kontaktne osebe podizvajalca

Dela, ki jih prevzema podizvajalec

Vrednost del, ki jih prevzema podizvajalec

________________________ EUR brez DDV

________________________ EUR z DDV

Delež del, ki jih prevzema podizvajalec, glede na vrednost ponudbe v odstotku: ________%.Kot podizvajalec v ponudbi ponudnika

___________________________________________________________________________

izjavljamo, da so vse obveznosti ponudnika do nas poravnane.

SOGLASJE PODIZVAJALCA:

Podizvajalec ________________________________________________________________

__________________________________________________________________________,

(naziv in naslov podizvajalca)

soglašam, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot

podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila, plačuje neposredno na naš

transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih situacij, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in

bodo priloga situacijam, ki jo bo naročniku izstavil izvajalec.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za »Sanacijo plazu Sevčnikar (ob LC 408080 Tabor – Šmartno ob Paki, odsek 081 in stanovanjskem objektu Slatina 40)« objavljen na Portalu javnih naročil.

Datum:___________

žig

ponudnik


(podpis)

IZJAVA PODIZVAJALCA:

Podizvajalec ________________________________________________________________

__________________________________________________________________________,

(naziv in naslov podizvajalca)Izjavljamo:

- da na dan, ko je oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika, nimamo zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov, v vrednosti 50 EUR ali več.


Datum:___________

žig

ponudnik


(podpis)

3.2. Finančna zavarovanja

OBR-15Ponudnik: ____________________________

____________________________

IZJAVA PONUDNIKA O PREDLOŽITVI MENICE

Izjavljamo, da bomo v primeru, če bomo kot najugodnejši ponudnik za naročilo, katerega predmet je »Sanacijo plazu Sevčnikar (ob LC 408080 Tabor – Šmartno ob Paki, odsek 081 in stanovanjskem objektu Slatina 40)«, pozvani k sklenitvi pogodbe, ob podpisu pogodbe naročniku predložili podpisano, žigosano in neizpolnjeno bianco menico.


Datum:___________

žig

ponudnik


(podpis)

OBR-15a

Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev menice

Izdajatelj menice:(polni naziv in sedež izvajalca ter oseba, ki ga zastopa)

_____________________________________________

____________________________________________

ID št. za DDV: ____________________

ki ga zastopa

____________________________________________

Koordinator(upnik): OBČINA ŠMARTNO OB PAKI, Šmartno ob Paki 69, 3327

Šmartno ob Paki, ki jo zastopa župan Janko Kopušarmatična številka: 5884276identifikacijska številka za DDV: SI64225569

Med Občino Šmartno ob Paki (v nadaljevanju: upnik) in izvajalcem __________________________ (v nadaljevanju: izdajatelj menice) je bila na podlagi razpisne dokumentacije št. 430-0007/2016-2 sklenjena Pogodba številka 430-0007/2016-5.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da izdajatelj menice za kritje pogodbenih obveznosti za dobro izvedbo del v višini 10 % končne ponudbene vrednosti brez DDV, izroči upniku bianco podpisano menico s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev za vsako banko, kjer se vodi transakcijski račun, ki jo je podpisal:

__________________________________________________________________________(ime in priimek ter funkcija) (podpis zakonitega zastopnika)

S tem nepreklicno pooblaščam upnika, da v primeru neizpolnitve vseh obveznosti določenih v osnovni pogodbi, brez predhodnega obvestila predloži to menico v unovčitev.Menica je oziroma bo plačljiva pri katerikoli banki, hranilnici ali hranilno kreditni službi, ki vodi moj račun, tako v času podpisa te izjave kot v času unovčenja menice, še posebej pa pri:

________________________ račun št. __________________________________________

________________________ račun št. __________________________________________

________________________ račun št. __________________________________________

________________________ račun št. __________________________________________

Upnika izrecno pooblaščam, da zgornji seznam sam dopolni z navedbo novih bank, hranilnic ali hranilno kreditnih služb ter številkami računov, ki jih imam oziroma jih bomo imeli pri njih.Banko, hranilnico ali hranilno kreditno službo, ki vodi naš račun, pooblaščamo, da sme v breme našega računa unovčiti menico, predloženo na unovčenje v zvezi s tem nalogom.

Če je/bo moj račun voden v več tujih valutah in v EUR, in v valuti, na katero se glasi menica, ne bo dovolj sredstev, s podpisom te izjave banki, hranilnici ali hranilno kreditni službi, ki vodi moj račun, izdajam nalog za izvršitev konverzije iz razpoložljivih tujih valut v valuto, na katero se glasi ta menica.

Izdajatelj menice se odrekam vsem ugovorom proti izpolnjeni bianco menici po tej menični izjavi. Izdajatelj menice prepuščam upniku odločitev zaradi menično pravnega uveljavljanja menice proti meni in se vnaprej odrekam ugovorom proti morebitnemu meničnemu plačilnemu nalogu oziroma meničnemu izvršilnemu sklepu.Izdajatelj menice izjavljam, da upniku ni treba menice protestirati in da ne bom ugovarjal zaradi protestiranja, kar pomeni, da mora menica vsebovati klavzulo "brez protesta".Izdajatelj menice izjavljam, da ne bom ugovarjal indosiranju menice, kar pomeni, da na menici ne sme biti vpisana klavzula "ne po nalogu (odredbi)".Menica je plačljiva na transakcijski račun voden pri Banki Slovenije, podračun 01325-0100018609. Izrecno izjavljam, da ta izjava velja za upnika in za njegovega morebitnega pravnega naslednika.

Izdajatelj menice se zavezujem, da bom v primeru izpolnitve menice za vrednost, ki je nižja od 10 % končne ponudbene vrednosti brez DDV, le-to nadomestil z novo menico, dokler celotna unovčena vrednost ne doseže 25 % končne ponudbene vrednosti brez DDV.

Upnik bo po poravnavi vseh obveznosti s strani izvajalca in izdajatelja menice iz zgoraj navedene pogodbe vrnil neuporabljeno menico z menično izjavo.


Priloga: 1 x podpisana in žigosana ter neizpolnjena bianco menica

Datum:___________

žig

ponudnik


(podpis)

Ponudnik: ____________________________ OBR-16

____________________________

IZJAVA O GARANCIJI

IZJAVLJAMO,

- da ponujamo za dobro in kvalitetno izvedbo del …… mesečno garancijo (pogoj: najmanj 60 mesecev), vse reklamacije rešujemo na lastne stroške. Garancija stopi v veljavo z dnem zaključka pogodbenih obveznosti kar predstavlja uspešno opravljen pregled, opravljen končni obračun in izdano potrdilo o prevzemu.

- da bomo izdali bianco menico z menično izjavo v višini 5 % pogodbene vrednosti brez DDV, kot zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku najmanj 60 mesecev in jo bomo predložili, če bomo izbrani kot izvajalec.


Datum:___________

žig

ponudnik


OBR-16aMenična izjava s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev menice

Izdajatelj menice:

(polni naziv in sedež izvajalca ter oseba, ki ga zastopa)____________________________________________

____________________________________________

ID št. za DDV: ____________________

ki ga zastopa

____________________________________________

Naročnik(upnik): OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

Šmartno ob Paki 693327 Šmartno ob PakiID številka za DDV: SI64225569ki ga zastopa županJanko Kopušar

Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec ponudnika:___________________________________________________________________________

nepreklicno izjavljam, da pooblaščam naročnika OBČINO ŠMARTNO OB PAKI, Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki, da lahko podpisano menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku za naročilo št. 430-0007/2016 »Sanacijo plazu Sevčnikar (ob LC 408080 Tabor – Šmartno ob Paki, odsek 081 in stanovanjskem objektu Slatina 40) z garancijskim rokom 60 mesecev«.

Kot ponudnik se odrekam vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezujem menico plačati, ko dospe v plačilo. S tem nepreklicno pooblaščam upnika, da v primeru ugotovljenih napak v garancijskem roku brez predhodnega obvestila predloži to menico v unovčitev.

Menica je oziroma bo plačljiva pri katerikoli banki, hranilnici ali hranilno kreditni službi, ki vodi moj račun, tako v času podpisa te izjave kot v času unovčenja menice, še posebej pa pri:

________________________ račun št. __________________________________________

________________________ račun št. __________________________________________

________________________ račun št. __________________________________________

________________________ račun št. __________________________________________

Upnika izrecno pooblaščam, da zgornji seznam sam dopolni z navedbo novih bank, hranilnic ali hranilno kreditnih služb ter številkami računov, ki jih imam oziroma jih bomo imeli pri njih.

Banko, hranilnico ali hranilno kreditno službo, ki vodi naš račun, pooblaščamo, da sme v breme našega računa unovčiti menico, predloženo na unovčenje v zvezi s tem nalogom.

Če je/bo moj račun voden v več tujih valutah in v EUR, in v valuti, na katero se glasi menica, ne bo dovolj sredstev, s podpisom te izjave banki, hranilnici ali hranilno kreditni službi, ki vodi moj račun, izdajam nalog za izvršitev konverzije iz razpoložljivih tujih valut v valuto, na katero se glasi ta menica.

Izdajatelj menice se odrekam vsem ugovorom proti izpolnjeni bianco menici po tej menični izjavi. Izdajatelj menice prepuščam upniku odločitev zaradi menično pravnega uveljavljanja menice proti meni in se vnaprej odrekam ugovorom proti morebitnemu meničnemu plačilnemu nalogu oziroma meničnemu izvršilnemu sklepu.

Izdajatelj menice izjavljam, da upniku ni treba menice protestirati in da ne bom ugovarjal zaradi protestiranja, kar pomeni, da mora menica vsebovati klavzulo "brez protesta".

Izdajatelj menice izjavljam, da ne bom ugovarjal indosiranju menice, kar pomeni, da na menici ne sme biti vpisana klavzula "ne po nalogu (odredbi)".

Menica je plačljiva na transakcijski račun voden pri Banki Slovenije, številka podračuna EZR;SI 56 0132-50100018609. Izrecno izjavljam, da ta izjava velja za upnika in za njegovega morebitnega pravnega naslednika.

Upnik bo po poravnavi vseh obveznosti s strani izvajalca in izdajatelja menice iz zgoraj navedene pogodbe vrnil neuporabljeno menico z menično izjavo.

Priloga: 1 x podpisana in žigosana ter neizpolnjena bianco menica ( po izvedbi primopredaje)

Datum: Žig: Podpis zakonitega zastopnika:

(podpis)

3.3. Vzorec pogodbe

OBR-17VZOREC

NAROČNIK:Občina Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki,ki jo zastopa župan Janko Kopušar, (v nadaljevanju: naročnik)matična številka: 5884276identifikacijska številka za DDV: SI64225569

in

[POLNI NAZIV IZVAJALCA, polni naslov]

ki jo/ga zastopa [ime in priimek zakonitega zastopnika](v nadaljevanju: izvajalec)

matična številka: [številka]identifikacijska številka za DDV: SI [številka] bančni račun številka: [številka], odprt pri [naziv banke]

sta dogovorila in sklenila naslednjo

GRADBENO POGODBO št. 430–0007/2016-5

PREDMET POGODBE IN OBSEG POGODBENIH DEL1. člen

Predmet pogodbe je »Sanacijo plazu Sevčnikar (ob LC 408080 Tabor – Šmartno ob Paki, odsek 081 in stanovanjskem objektu Slatina 40)«, objavljeno na Portalu javnih naročil dne 24.3.2015, pod številko objave NMV1891/2016).

Pogodbeno dogovorjena dela obsega vsa dela po predračunu, (številka).

Ta pogodba velja do zaključka del.

OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

2. člen

2.1. Izvajalec se zavezuje za naročnika opraviti dela iz I. točke te pogodbe in ob tem vsa dela izvršiti s skrbnostjo dobrega gospodarja in strokovnjaka po pravilih gradbene stroke.

2.2. Naročnik se zavezuje izvajalcu pred pričetkom del predložiti in predati:- projektno tehnično dokumentacijo,- popis del oz. specifikacijo potrebnih del.

Izvajalec je dolžan pred pričetkom del prejeto dokumentacijo podrobno proučiti in naročnika

opozoriti na njene pomanjkljivosti ali nejasnosti ter v zvezi s tem od njega zahtevati pisna navodila.

2.3. Izvajalec je dolžan odpadni gradbeni material deponirati na ustrezni deponiji. Po kočanih delih bo moral izvajalec naročniku predložiti dokazilo o deponiranju odpadnega gradbenega materiala.

2.4. Izvajalec je dolžan pravočasno predložiti nadzorniku vsa dokazila, ateste, izjave o skladnosti in certifikate o kvaliteti materialov za vgradnjo, ter ostale podatke v skladu s postopkom za zagotovitev kontrole kvalitete materialov in izvedbe gradbenih in obrtniških ter instalacijskih del in jih arhivirati pri vodji gradbišča.

Pri izvedbi projekta je izvajalec dolžan naročniku zagotoviti možnost sprotnega nadzora nad izvajanjem projekta, vključno s periodičnim poročanjem in možnostjo pridobitve poročil na zahtevo, možnost sprotnega vpogleda v vso dokumentacijo ter v samo izvajanje projekta, ter v dokumentacijo o zagotavljanju kakovosti in izvajanju sistema zagotavljanja kakovosti, pregled nad financiranjem s strani drugih financerjev, vračilo sredstev, odpravo nepravilnosti in revizijsko sled.

2.5. Izvajalec je dolžan v najkrajšem možnem času popraviti poškodbe, ki jih je povzročil objektu kot celoti oz. delu objekta, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih ter ostalih napravah in oškodovanemu plačati v roku 60 dni morebitno odškodnino.

2.6. Zagotoviti si mora priključke in pogoje za uporabo elektrike, vode, telekomunikacij in kanalizacije ter morebitno potrebnih drugih energentov.

2.7. Izvajalec projekta se zaveže, da bo pri izvedbi projekta upošteval pravila o javnem naročanju, poročanju ter izvedbi v skladu s predpisi, ki urejajo javno financiranje.

2.8. Izvajalec se zaveže po končanju del predložiti podpisane izjave lastnikov zemljišč o vzpostavitvi prvotnega stanja.

2.8. Sestavni del te pogodbe so tudi razpisna dokumentacija in ponudbena dokumentacija ponudnika.

Terminski in finančni plan ter plan organizacije gradbišča mora izvajalec predložiti v roku treh dni po podpisu pogodbe. Knjigo obračunskih izmer je dolžan izvajalec voditi z dnem začetka prvih aktivnosti na objektu.

ROKI IZVEDBE DEL3. člen

3.1. Izvajalec bo pogodbeno dogovorjena dela izvedel v roku [rok izvedbe del].Predvideni rok pričetka del je [datum pričetka del].Predvideni rok končanja je [datum končanja del].

3.2. Za začetek del po tej pogodbi se šteje dan, ko naročnik izvajalca uvede v posel. To mora naročnik storiti najkasneje v roku [število] dni od podpisa pogodbe. Izvajalec je uveden v posel z dnem, ko mu je predložena in predana vsa dokumentacija in izpolnjene zahteve iz točke 2.2. te pogodbe.

3.3. Pogodbeno dogovorjeni roki se lahko podaljšajo:- zaradi spremembe investicije – tehnične dokumentacije,- zaradi dodatnih del, izvedenih po pisni zahtevi naročnika,- zaradi ravnanja tretjih oseb, ki onemogočajo izvedbo del in ki niso posledica

krivdnega ravnanja pogodbenih strank.

3.4 Na nastop in prenehanje okoliščin, ki po tej pogodbi lahko vplivajo na spremembo rokov, mora izvajalec opozoriti naročnika pisno in jih takoj evidentirati v gradbenem dnevniku.

MATERIAL IN DELOVNA SILA4. člen

4.1

4.2

4.3

4.4

Izvajalec opravlja dela sam oziroma s podizvajalci in lahko zamenja podizvajalce s katerimi je kandidiral na javni razpis, samo ob pisnem soglasju naročnika.

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno plačuje podizvajalcem. Priloga k izstavljenemu računu bodo tudi potrjeni računi, ki jih je izstavil podizvajalec. Vsak posamezni podizvajalec mora naročniku predložiti soglasje, na podlagi katerega bo naročnik del namesto glavnemu izvajalcu poravnal podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

Za izvajalca bodo pogodbena dela po tej pogodbi izvajali naslednji podizvajalci

1. [naziv in polni naslov],Matična številka: [številka],Davčna številka: [številka],TRR: [številka],Predmet del: [opis],Kraj in rok izvedbe: [kraj in datum],Količina del: v vrednosti [znesek] EUR (z DDV), kar znaša [vrednost] % od celotne ponudbe.

2. [naziv in polni naslov]Itd.

Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec bo naročniku posredoval kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (izvajalcem), v petih dneh od sklenitve te pogodbe. Naročnik bo po prejemu kopije pogodbe preveril, ali ima izvajalčevo pooblastilo in podizvajalčevo soglasje. Če pooblastila ali soglasja nima, bo izvajalca ali podizvajalca nemudoma pozval, da mu ta dokument predloži v roku petih dni od prejema poziva. Če izvajalec ali podizvajalec pooblastila ali soglasje naročniku ne predloži v tem roku, bo naročnik Državni revizijski komisiji predlagal, da uvede postopek o prekršku iz 1. točke prvega odstavka 109.a člena Zakona o javnem naročanju.

CENA DEL

5. člen

5.1 Cena pogodbenih del, ki so predmet te pogodbe, znaša po predračunu št. ___________ z dne _______________ (oziroma ponudbi z dne ____________ ) ___________________ EUR (NETO vrednost), ___________________ EUR DDV kar z vključenim 22 % DDV znese ___________________ EUR z DDV.z besedilom: _________________________ evrov in ___/100.

5.2 Za vsa morebitna dodatna ali nepredvidena dela, za katera bosta pogodbeni stranki sklenili dodatek k tej pogodbi oz. bo ta dela naročnik potrdil, veljajo cena in kvaliteta kot za dela navedena v 1. členu te pogodbe. Če je izvajalec v predračunu [številka] podal eventualni popust, velja ta popust tudi za vsa morebitna dodatna ali nepredvidena dela.

5.2 Cene po enoti mere so fiksne.

5.3 Projekt se delno sofinancira s strani Ministrstva okolje in prostor kot realizacija programa odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi posledic poplav, visokega snega in žleda med 30. januarjem in 27. februarjem 2014. Naročnik del bo za dela po tej pogodbi podpisal pogodbo o sofinanciranju z MOP v letu 2016. Naročnik si pridržuje pravico, da za gradbeno pogodbo o izvedbi del z izbranim izvajalcem izvaja plačila začasnih situacij v skladu z razpoložljivimi državnimi sredstvi.

5.4 Naročnik bo izvedena dela plačeval s proračunske postavke 23029001 – rezerva občine, podpostavka 23042001 – sanacija plazov, 30. dan po uradnem prejemu obojestransko potrjene začasne in končne situacije pri naročniku v obliki e-računa. Naročnik bo posamezno situacijo plačal v višini 90 % vrednosti situacije, preostanek pa po zaključku del, predaji objekta in odpravi pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene pri končnem pregledu.

OBRAČUN IZVEDENIH DEL6. člen

6.1 Izvajalec bo izvedene količine del obračunaval z začasnimi mesečnimi situacijami in končno situacijo na podlagi končnega obračuna v skladu s terminskim planom. Izstavljeno začasno situacijo je izvajalec dolžan potrditi pri nadzornem organu in jo predložiti v potrditev naročniku.

6.2 Situacije se izstavljajo do petega dne v mesecu za pretekli mesec kot e-račun. Če izvajalec ne izstavi mesečne situacije do 8. dne v mesecu za pretekli mesec, se situacija obravnava šele v naslednjem mesecu. Končna situacijo mora izvajalec izstaviti najkasneje do 20.5.2016.

6.3 Naročnik je dolžan v nadaljnjih osmih dneh od dneva njenega prejema situacijo pregledati, nesporni del situacije potrditi, morebitni sporni del situacije pa v okviru tega roka pisno prerekati, sicer se šteje, da je situacija potrjena.

OBRAČUN IN PLAČILO ZAMUDNIH OBRESTI7. člen

V primeru zamude s plačilom začasnih in končne situacije je naročnik dolžan izvajalcu na

njegovo zahtevo plačati zakonite oziroma zamudne obresti. Izvajalec lahko zahteva plačilo do

dneva poplačila.

SPREMEMBA CENE DEL8. člen

8.1. Pogodbeni stranki sta soglasni, da spremenjene okoliščine ne vplivajo na spremembo pogodbene vrednosti del in da naročnik ne priznava dodatnih del.

POGODBENA KAZEN9. člen

9.1 Kadar se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drži s to pogodbo dogovorjenih rokov izvedbe del, sme naročnik za vsak dan zamude zahtevati plačilo pogodbene kazni v višin 5 ‰ te vrednosti.

9.2 Naročnik mora pravico pogodbene kazni uveljavljati najkasneje pri končnem obračunu del in sme končno situacijo zmanjšati za pogodbeno kazen.

ŠKODA10. člen

Če naročniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode, ki presega znesek pogodbene kazni.

IZVRŠITEV IN PREVZEM DEL, KONČNI OBRAČUN11. člen

11.1. Izvajalec je dolžan datum dokončanja del vpisati v gradbeni dnevnik in naročnika takoj pozvati na prevzem del. Naročnik se zavezuje dokončana dela prevzeti najkasneje v roku 5 dni po prejemu izvajalčevega obvestila iz predhodnega odstavka.

11.2. O dokončanje del in prevzemu del sestavijo pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem:- ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in

pravilom stroke,- datume začetka in končanja del in datum prevzema del,- kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi s kakovostjo izvedenih del,- opredelitev del, ki jih je izvajalec dolžan ponovno izvesti, dokončati ali popraviti,- morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprašanja tehnične

narave, ugotovitev s sprejemu atestov in morebitnih garancijskih listov.

11.3. Če se naročnik v roku iz točke 11.1. ne odzove pozivu izvajalca naj prevzame dela, sestavi izvajalec prevzemni zapisnik v njegovi odsotnosti. Z dnem izročitve zapisnika naročniku nastopijo pravne posledice povezane z izročitvijo in sprejemom del.

11.4. Če pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec določena dela dokončati, popraviti ali jih ponovno izvesti, pa tega ne stori v dogovorjenem roku, sme naročnik angažirati drugega izvajalca, ki jih izvede na izvajalčev račun.

11.5. Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po predaji in sprejemu del začneta z izdelavo končnega obračuna, ki ga izdelata najkasneje v roku [število] dni od dneva predaje v uporabo in poskusnega obratovanja.

11.6. Izvajalec mora naročniku predati vso dokumentacijo in mora izvesti dela tako, da lahko naročnik opravi kvaliteten prevzem. Če izvajalec ne opravi del kvalitetno, lahko naročnik naroči odpravo pomanjkljivosti po drugem izvajalcu na stroške izvajalca. Naročnik v tem primeru zadrži tudi izplačilo neizplačanih zneskov po začasnih situacijah.

RAZDRTJE POGODBE12. člen

12.1. Naročnik sme razdreti pogodbo:- če izvajalec tudi po pismenem pozivu naročnika in naknadnem 10-dnevnem roku z

deli ne začne in jih ob morebitni prekinitvi ne nadaljuje,- če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli več kot 5 dni,- če ga nadzorni organi že tekom gradnje opozori, da izvajalec dela nekvalitetno in v

nasprotju s pravili stroke, pa izvajalec napak ne popravi,- če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo

vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem.

12.2.

12.3

Izvajalec sme razdreti pogodbo:- če naročnik tudi po naknadno postavljenem roku ne posreduje navodil z zvezi z

njegovimi vprašanji, pa so te bistvene za izvedbo del,- če izvajalec pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov z deli ne more

nadaljevati.

Izvajalec je dolžan v primeru nastanka višje sile zavarovati gradbišče v najboljši moči in sanirati posledice opustitve zavarovanja gradbišča na lastne stroške.

12.4 Pogodbo morata pogodbeni stranki razdreti pisno z navedbo razloga ali razlogov, zaradi katerih pogodbo razdirata.

12.5 Ne glede na to, katera od pogodbenih strank pogodbo razdira, je izvajalec dolžan izvršena dela zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem, stroške teh del pa nosi tista od strank, ki je odgovorna za razdrtje pogodbe.

12.6 Izvajalec je dolžan v vseh zgoraj navedenih primerih na svoje stroške umakniti z gradbišča svoje delavce, opremo in delovna sredstva, odstraniti začasne objekte ter očistiti objekt in gradbišče v roku 3 dni po razdrtju pogodbe.

GARANCIJA13. člen

13.1

13.2

13.3

Izbrani izvajalec mora naročniku v roku 8 dni po podpisu pogodbe predložiti podpisano, žigosano in neizpolnjeno bianco menico za dobro izvedbo del.

Naročnik bo menico unovčil v primeru, da izdajatelj menice ne bo izpolnil vseh obveznosti določenih s to pogodbo, in sicer največ v višini 10 % ponudbene vrednosti brez DDV.

V primeru, da se menica unovči za vrednost nižjo od 10 % končne vrednosti brez DDV, jo je

13.4

14.1

14.2

14.3

14.4

izvajalec dolžan vsakokrat nadomestiti z novo, dokler celotna unovčena vrednost ne doseže 25 % končne vrednosti brez DDV.

Finančno zavarovanje velja do izpolnitve vseh obveznosti iz pogodbe. V primeru podaljšanja veljavnosti pogodbe ali pogodbenih rokov se podaljša tudi veljavnost finančnega zavarovanja.

14. člen

Finančno zavarovanje za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku. Izvajalec je dolžan predstavniku naročnika predati finančno zavarovanje (bianco menico z menično izjavo) v višini 5 % pogodbene vrednosti brez DDV. Finančno zavarovanje uporablja naročnik kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika med garancijskim rokom. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak rok tudi rok trajanja finančnega zavarovanja.

Izvajalec ponuja ….. letno garancijo (pogoj: najmanj 60 mesecev) za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi, za vgrajeni material pa garancijo v skladu z garancijo proizvajalca.

V primeru, da se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela ali materiala, jo mora izvajalec odpraviti na svoje stroške v dogovorjenem roku potem, ko ga naročnik obvesti o nastali napaki.

Če izvajalec v primernem roku (največ 10 dni) ne odpravi napake in se s naročnikom ne dogovori za nov rok odprave napake bo, za kritje stroškov unovčil menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Naročnik v tem primeru zaračuna v breme izvajalca tudi 5% pribitek na vrednost del za kritje svojih manipulativnih stroškov.Garancija stopi v veljavo z dnem izdaje potrdila o izvedbi

VARSTVO PRI DELU15. člen

15.1 Izvajalec je dolžan v času gradnje na celotnem gradbišču upoštevati vse zakonske in druge predpise in določbe o varstvu in zdravju pri delu in zagotoviti ukrepe o varstvu in zdravju pri delu na gradbišču.

15.2 Izvajalec mora imeti sklenjeno pogodbo o zavarovanju odgovornosti po 33. členu Zakona o graditvi objektov. Pogodba o zavarovanju je priloga k tej pogodbi

POOBLAŠČENCI STRANK16. člen

Odgovorni vodja del izvajalca po tej pogodbi je [ime in priimek, izobrazba].Nadzorni organ s pristojnostmi po zakonu o graditvi objektov je [naziv organa].Skrbnik pogodbe s strani naročnika je Drago Kovač, tajnik občinske uprave.

KONČNA DOLOČILA17. člen

17.1 Protikorupcijska klavzula

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja

povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična.

17.2 Vse spore iz te pogodbe bosta stranki reševali prvenstveno sporazumno, sicer je za njihovo reševanje pristojno sodišče na sedežu naročnika.

17.3. Določila te pogodbe se presojajo z uporabo določb OZ (Uradni list Republike Slovenije, št. 97/07-UPB1).

17.4

17.5.

Pogodba stopi v veljavo, ko jo podpiše zadnja od pogodbenih strank in ko izvajalec izroči naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in pogodbo o zavarovanju odgovornosti.

Pogodba je sestavljena v 4 (štirih) enakih izvodih, od katerih prejme vsak pogodbena stranka po 2 (dva) izvoda.

Številka pogodbe: 430-0007/2015-5

Šmartno ob Paki, [datum] [Kraj], [datum]

NAROČNIK: IZVAJALEC:

Občina Šmartno ob Paki [skrajšan naziv izvajalca]Župan Janko Kopušar

_______________________ _______________________

[podpis župan in žig] [podpis zakonitega zastopnika in žig]

Priloge (po podpisu pogodbe):Pogodba o zavarovanju odgovornosti po 33. členu Zakona o graditvi objektov;Menica z menično izjavoPopisi del s cenami;Ponudbena dokumentacija.

4. Popisi del

Popisi del v Excelu so ponudnikom dosegljivi na spletni strani www.smartnoobpaki.si.

5. Tehnične specifikacije

Tehnične specifikacije so ponudnikom dosegljive na spletni strani www.smartnoobpaki.si.

http://www.smartnoobpaki.si/

http://www.smartnoobpaki.si/

Documents

Web viewIzvajalec je dolžan datum dokončanja del vpisati v gradbeni dnevnik in naročnika takoj pozvati na prevzem del. Naročnik se zavezuje dokončana dela prevzeti