· Web viewIzvajalec mora imeti za vsa motorna vozila (vključno samohodne delovne stroje), ki se uporabljajo za izvajanje te pogodbe, sklenjeno zavarovanje avtomobilske odgovornosti

Občina Ivančna Gorica

Občina Ivančna GoricaMunicipality of Ivančna Gorica

Sokolska ulica 8, SI-1295 Ivančna Gorica, EUT +386 0 1 7812 100, F +386 0 1 7812 120

E [email protected], W ivancna-gorica.si

Številka: 430-0020/2018-3Datum: 9. 7. 2018

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z JAVNIM NAROČILOM

»Redno vzdrževanje in zimska služba na lokalnih cestah v

občini Ivančna Gorica«

Ivančna Gorica, julij 2018


VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE...........................................................................................................................................................................................................................................3

1.1. INFORMACIJE O NAROČNIKU...............................................................................................................................................................................................................................3

1.2. SPLOŠNE INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU....................................................................................................................................................................................................3

2. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE...........................................................................................................................................................................................................4

2.1. PRAVNA PODLAGA ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA.........................................................................................................................................................................................4

2.2. OBVLADOVANJE KORUPTIVNIH TVEGANJ............................................................................................................................................................................................................4

2.3. PONUDBA.............................................................................................................................................................................................................................................................5

2.3.1. VSEBINA IN OBLIKA PONUDBE........................................................................................................................................................................................................................5

2.3.2. JEZIK V PONUDBI.............................................................................................................................................................................................................................................5

2.3.3. POJASNILA, VPRAŠANJA IN DODATNE INFORMACIJE.....................................................................................................................................................................................5

2.3.4. ODDAJA PONUDBE..........................................................................................................................................................................................................................................5

2.3.5. JAVNO ODPIRANJE PONUDB...........................................................................................................................................................................................................................6

2.3.6. VELJAVNOST PONUDBE...................................................................................................................................................................................................................................6

2.4. ROK IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA.......................................................................................................................................................................................................................6

2.5. SKUPNA PONUDBA...............................................................................................................................................................................................................................................6

2.6. ESPD......................................................................................................................................................................................................................................................................7

2.7. NASTOPANJE S PODIZVAJALCI..............................................................................................................................................................................................................................7

2.8. JAVNOST IN ZAUPNOST PODATKOV.....................................................................................................................................................................................................................8

2.9. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI.............................................................................................................................................................................................................................9

2.9.1. RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV.................................................................................................................................................................................................................................9

2.9.2. POGOJI ZA SODELOVANJE.............................................................................................................................................................................................................................10

2.10. PONUDBENA CENA.............................................................................................................................................................................................................................................14

2.11. MERILA................................................................................................................................................................................................................................................................17

2.12. ZAVAROVANJA....................................................................................................................................................................................................................................................17

2.12.1. ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI IZ NASLOVA OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI IN ZAVAROVANJE AVTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI.............................................................17

2.12.2. ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE.........................................................................................................................................................................................................18

2.12.3. ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI................................................................................................................................................................18

2.13. VZOREC POGODBE..............................................................................................................................................................................................................................................19

2.14. POSTOPEK IZBIRE IZVAJALCA..............................................................................................................................................................................................................................19

2.15. PRAVNO VARSTVO..............................................................................................................................................................................................................................................19

3. OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE.......................................................................................................................................................................................................................................20

3.1. OBRAZEC ŠT. 1....................................................................................................................................................................................................................................................21

3.2. OBRAZEC ŠT. 2....................................................................................................................................................................................................................................................23

3.3. OBRAZEC ŠT. 3....................................................................................................................................................................................................................................................24

3.4. OBRAZEC ŠT. 4....................................................................................................................................................................................................................................................25

3.5. OBRAZEC ŠT. 5....................................................................................................................................................................................................................................................26

3.6. OBRAZEC ŠT. 6....................................................................................................................................................................................................................................................27

3.7. OBRAZEC ŠT. 7....................................................................................................................................................................................................................................................28

3.8. OBRAZEC ŠT. 8....................................................................................................................................................................................................................................................29

3.9. OBRAZEC ŠT. 9....................................................................................................................................................................................................................................................31

3.10. OBRAZEC ŠT. 10..................................................................................................................................................................................................................................................32

3.11. OBRAZEC ŠT. 11..................................................................................................................................................................................................................................................33

3.12. OBRAZEC ŠT. 12..................................................................................................................................................................................................................................................34

3.13. OBRAZEC ŠT. 13..................................................................................................................................................................................................................................................35

3.14. OBRAZEC ŠT. 14..................................................................................................................................................................................................................................................36

3.15. OBRAZEC ŠT. 15..................................................................................................................................................................................................................................................37

3.16. OBRAZEC ŠT. 16..................................................................................................................................................................................................................................................38

3.17. OBRAZEC ŠT. 17..................................................................................................................................................................................................................................................39

3.18. OBRAZEC ŠT. 18..................................................................................................................................................................................................................................................40

3.19. OBRAZEC ŠT. 19..................................................................................................................................................................................................................................................41

3.20. OBRAZEC ŠT. 20..................................................................................................................................................................................................................................................42


1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju in na podlagi obvestila o javnem naročilu Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica (v nadaljevanju: naročnik) vabi vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za javno naročilo »Redno vzdrževanje in zimska služba na lokalnih cestah v Občni Ivančna Gorica«. Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu s predmetno razpisno dokumentacijo, ki je brezplačno dostopna na spletni strani naročnika.

1.1. INFORMACIJE O NAROČNIKU

Naziv: OBČINA IVANČNA GORICA

Naslov: Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica

Internetni naslov: http://www.ivancna-gorica.si

Zakoniti zastopnik: Dušan Strnad

Kontaktna oseba: Mojca Globokar Anžlovar

Elektronski kontakt: [email protected], [email protected]

Telefonski kontakt: 01 7812 100

1.2. SPLOŠNE INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU

Ime javnega naročila: »Redno vzdrževanje in zimska služba na lokalnih cestah v občini Ivančna Gorica«.

Številka javnega naročila: 430-0020/2018.

Vrsta postopka javnega naročila: Javno naročilo bo izvedeno po odprtem postopku na podlagi 40. člena

ZJN-3. Z izbranim ponudnikom bo naročnik za vzdrževanje lokalnih cest sklenil okvirni sporazum.

Kratek opis javnega naročila: Redno vzdrževanje in zimska služba na lokalnih cestah obsega dela, ki so

navedena v Pravilniku o rednem vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS, št. 38/16). Ponudba mora

zajemati izvajanje vseh razpisanih del.

Vrsta javnega naročila: Pri predmetnem javnem naročilu gre za javno naročilo storitev.

Rok izvedbe javnega naročila: 2 leti od podpisa okvirnega sporazuma.

Variante: Variantne ponudbe niso dopustne.

Rok za oddajo ponudb je: 17. 8. 2018 do 9.00 ure.

Javno odpiranje ponudb je: 17. 8. 2018 ob 10.00 uri na portalu e- JN Elektronsko javno naročanje

Republike Slovenije.

Veljavnost ponudbe: najmanj 120 dni od datuma odpiranja ponudb.

OBČINA IVANČNA GORICA

Dušan Strnad, župan


2. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

2.1. PRAVNA PODLAGA ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA

Javno naročilo se izvaja na podlagi:- Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju: ZJN-3),- Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D,

63/13, 90/14 – ZDU-1I in 60/17; v nadaljevanju: ZPVPJN),- Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16), - Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,

96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),- Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - UPB),- Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18),- Pravilnika o zaporah na cestah (Uradni list RS, št. 4/16),- Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15 in 46/17),- Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS, št. 38/16),- Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS št. 38/14)- Odloka o občinskih cestah v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 12/17),- Odloka o ureditvi zimske službe (Uradni list RS št. 35/17), ter- vse ostale veljavne zakonodaje, ki velja v Republiki Sloveniji in ureja zadevno področje.

2.2. OBVLADOVANJE KORUPTIVNIH TVEGANJ

Protikorupcijska klavzulaV skladu z 2. odstavkom 14. člena ZIntPK je naročnik kot organizacija javnega sektorja dolžan v pogodbe, katerih vrednost je višja od 10.000,00 EUR brez DDV kot obvezno sestavino vključiti vsebino iz 1. odstavka 14. člena ZIntPK.

Podatki o lastništvuNa podlagi 6. odstavka 14. člena ZIntPK bo moral izbrani ponudnik pred sklenitvijo pogodbe naročniku posredovati podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (vključno z udeležbo tihih družbenikov) ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09-UPB3, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13-odl.US, 82/13, 55/15 in 15/17) šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Skladno s 6. odstavkom 14. člena ZIntPK ima posredovanje neresničnih podatkov o udeležbi v lastništvu za posledico ničnost sklenjene pogodbe.

Omejitve poslovanjaPri oddaji ponudbe morajo ponudniki upoštevati določila 35. in 36. člena ZIntPK. V skladu s 1. odstavkom 35. člena ZIntPK naročnik ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri naročniku opravlja funkcijo, ali njegov družinski član udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu. V primeru nastopanja subjekta, za katerega je na podlagi določbe 35. člena ZIntPK dovoljeno pogojno poslovanje, se morajo takšni subjekti vzdržati vseh dejanj, ki bi lahko pomenila vpliv na odločanje o sklenitvi in izvedbi postopka ali posla. V zvezi s tem morajo biti dosledno upoštevana določila ZIntPK. V primeru, da navedena zakonodaja ne bo upoštevana, bo naročnik takšno ponudbo izključil.


2.3. PONUDBA

2.3.1. VSEBINA IN OBLIKA PONUDBE

Razpisno dokumentacijo sestavljajo vsi v kazalu in besedilu našteti dokumenti, ki morajo po vsebini in obliki ustrezati obrazcem in drugim navodilom iz razpisne dokumentacije. Dokumenti morajo biti izpolnjeni, kot to zahtevajo navodila obrazca ali kot to izhaja iz njihovega besedila. Ponudba mora biti na zahtevanih mestih podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali osebe, ki ima pisno pooblastilo s strani zakonitega zastopnika za podpis ponudbe.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (dalje: e-JN-Navodila), ki je del te dokumentacije v zvezi z javnim naročilom in je objavljen na spletni strani občine Ivančna Gorica in spletnem naslovu: - https://ejn.gov.si/documents/10193/191051/ejn_Navodila_za_uporabo_ponudniki.pdf.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z e-JN-Navodila. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA (www.halcom.si), AC NLB (www.nlb.si).

2.3.2. JEZIK V PONUDBI

Ponudba in ostali dokumenti, vezani na predmetno javno naročilo, morajo biti v slovenskem jeziku. V primeru, če ponudnik predloži dokumente oziroma dokazila v tujem jeziku, se zahteva obvezna predložitev sodno overjenega prevoda v slovenski jezik. Tehnična dokumentacija je lahko predložena v angleškem ali nemškem jeziku, pri čemer ima naročnik pridržano pravico, da ponudnika pozove k predložitvi sodno overjenega prevoda v slovenski jezik. Denarne vrednosti v ponudbi morajo biti podane v Evrih (EUR).

2.3.3. POJASNILA, VPRAŠANJA IN DODATNE INFORMACIJE

Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati le preko Portala javnih naročil. Naročnik bo odgovarjal samo na vprašanja, ki bodo zastavljena preko Portala javnih naročil. Naročnik bo posredoval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo najkasneje do 10. 8. 2018 do 13.00 ure, pod pogojem, da je bila zahteva za pojasnilo posredovana pravočasno, tj. najkasneje do 9. 8. 2018 do 23.59 ure.

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo spremeni ali dopolni. Vsaka taka sprememba ali dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo posredovana preko Portala javnih naročil.

2.3.4. ODDAJA PONUDBE

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 17. 8. 2018 do 9.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.


Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba. Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi:

2.3.5. JAVNO ODPIRANJE PONUDB

Javno odpiranje ponudb bo potekalo na portalu e-JN Elektronsko oddajanje ponudb v Republiki Sloveniji dne 17. 8. 2018 ob 10.00 uri.

2.3.6. VELJAVNOST PONUDBE

Predložena ponudba mora biti veljavna najmanj 120 dni od roka za oddajo ponudb. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba izključi.

Naročnik opozarja ponudnike, da prekratek rok veljavnosti ponudbe predstavlja napako, ki se je ne da odpraviti v fazi po roku za predložitev ponudb. Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Ponudnik lahko zavrne zahtevo za podaljšanje ponudbe, ne da bi s tem zapadlo zavarovanje resnosti ponudbe.

2.4. ROK IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA

Rok za dokončanje del je 2 leti od podpisa okvirnega sporazuma.

2.5. SKUPNA PONUDBA

Skupine gospodarskih subjektov lahko predložijo skupno ponudbo. V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj:- imenovanje nosilca posla;- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe;- obseg izvedbe del, ki jih bo opravil posamezni partner in njegove odgovornosti;- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili in razpisnimi pogoji ter merili za

dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo;- določbe, ki opredeljujejo način plačila preko vodilnega partnerja;- navedbo, da vsi partnerji odgovarjajo naročniku neomejeno in solidarno.

Če ponudnik oziroma z njim povezane družbe (skladno z zakonsko definicijo vsakokrat veljavnega Zakona o gospodarskih družbah) predloži(jo) več ponudb, bodo vse ponudba takšnega ponudnika oziroma povezanih družb izločene iz postopka oddaje javnega naročila. Prav tako bodo iz postopka oddaje javnega naročila izločene vse ponudbe, pri katerih isti ponudnik oziroma povezane družbe nastopajo enkrat kot samostojni ponudnik, drugič pa kot eden od ponudnikov v skupnem nastopu.

Če ponudnik oziroma z njim povezane družbe odda(jo) samostojno ponudbo ali če ponudnik oziroma z njim povezane družbe nastopa(jo) v skupni ponudbi, takšen ponudnik oziroma z njim povezane družbe


ne sme(jo) nastopati v drugih ponudbah kot podizvajalec, ne glede na to, kakšno vrednost del bi takšen ponudnik opravil kot podizvajalec v drugi ponudbi.

2.6. ESPD

ESPD (enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila) predstavlja uradno izjavo ponudnika, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Ponudnik predloži ESPD obrazce za vse subjekte, ki bodo sodelovali pri izvajanju javnega naročila.

2.7. NASTOPANJE S PODIZVAJALCI

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje (izvedba javnega naročila s podizvajalcem). Podizvajalec je v skladu s 94. členom ZJN-3 vsak gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik v skladu z ZJN-3 sklenil pogodbo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo storitve s podizvajalci, mora v ponudbi:- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,- izpolnjene izjave teh podizvajalcev iz te razpisne dokumentacije ter- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

V kolikor pride med izvajanjem javnega naročila do nominacije novega podizvajalca, mora ponudnik oziroma izvajalec o tem obvestiti naročnika, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

V kolikor bodo podizvajalci v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3 zahtevali neposredna plačila, bo moral ponudnik v pogodbi o izvedbi javnega naročila pooblastiti naročnika, da bo na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačeval podizvajalcem, podizvajalec pa bo moral predložiti soglasje, na podlagi katerega bo naročnik namesto glavnega izvajalca poravnal podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. Soglasja podizvajalcev za neposredna plačila bodo priloga pogodbe. Glavni izvajalec pa bo moral svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. Roki plačil glavnemu izvajalcu in njegovim podizvajalcem so/bodo enaki.

Glavni izvajalec, ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali v času njenega izvajanja, sklenjene veljavne pogodbe s podizvajalci.


Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev, ki jih nevede v svoji ponudbi.

V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem, mora imeti vsak podizvajalec izpolnjene pogoje za osnovno sposobnost in sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti. To velja tudi za vse podizvajalce, ki jih ponudnik uvede v posel po sklenitvi pogodbe z naročnikom.

2.8. JAVNOST IN ZAUPNOST PODATKOV

Podatki, ki jih bo ponudnik v ponudbi in ponudbeni dokumentaciji upravičeno označili kot zaupne oziroma poslovno skrivnost, bodo uporabljeni zgolj za namene postopka in ne bodo dostopni nikomur zunaj kroga oseb, ki bodo vključene v postopek konkretnega javnega naročila. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka.

Na podlagi drugega odstavka 35. člena ZJN-3 so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril. Kot poslovno skrivnost lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, ter poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni/poslovna skrivnost. Ponudnik mora v tem primeru predložiti sklep o varovanju poslovne skrivnosti v katerem je opredeljeno, katere podatke ponudnik šteje za poslovno skrivnost. Naročnik bo obravnaval kot takšne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo opredeljeni v sklepu o varovanju teh podatkov in bodo jasno označeni kot poslovna skrivnost (npr. bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«). Če naj bo zaupen samo določen podatek v obrazcu ali dokumentu, mora biti zaupni del označen, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«. Ob tem naročnik opozarja ponudnike, da pod zaupne podatke ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so predmet ocenjevanja ponudb oziroma na podlagi predpisov ne sodijo pod zaupne ali poslovno skrivnost. Vsi podatki, ki so na podlagi ZJN-3 javni oziroma podatki, ki so javni na podlagi drugega zakona, ne bodo obravnavani kot poslovna skrivnost, ne glede na to, ali jih bo ponudnik označil kot take.

Če bo po odločitvi o oddaji javnega naročila ponudnik, ki ni bil izbran, zahteval vpogled v druge ponudbe, bo naročnik postopal v skladu petim odstavkom 35. člena ZJN-3. Če bo naročnik izvedel popoln pregled vseh ponudb, bo po objavi odločitve o oddaji javnega naročila omogočil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika le tistim ponudnikom, ki bodo oddali dopustno ponudbo. Če naročnik ne bo opravil popolnega pregleda ponudb, pa bo omogočil vpogled vsem ponudnikom.


2.9. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

2.9.1. RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV

POGOJ DOKAZILO DODATNE DOLOČBE

Ponudniku oziroma osebam, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika, ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljeni v Kazenskem zakoniku in v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

Predložitev obrazca POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDIL IZ URADNIH EVIDENC in ESPD obrazec

V primeru partnerskih ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.V primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalcem/ci, mora pogoj izpolnjevati tudi vsak podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi predmeta javnega naročila. V kolikor podizvajalec navedenega pogoja ne izpolnjuje, takšen podizvajalec ne sme sodelovati pri izvedbi predmeta javnega naročila.

Ponudnik izkazuje, da izpolnjuje vse obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 EUR ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.



Ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni bil izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 110. člena ZJN-3.



Ponudniku v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni bila dvakrat (ali večkrat) izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.




Ponudnik na dan oddaje ponudbe NI v enem izmed naslednjih položajev:- nad ponudnikom se je začel postopek zaradi

insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče,

- ponudnikove poslovne dejavnosti so začasno ustavljene,

- v skladu s predpisi druge države se je nad ponudnikom začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami; kot v prvih dveh alinejah.



Naročnik bo iz postopka javnega naročila izključil ponudnika tudi v naslednjih primerih:- če lahko naročnik na kakršen koli način

izkaže kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3

- če lahko naročnik upravičeno sklepa, da je gospodarski subjekt z drugimi gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco. Šteje se, da je sklepanje naročnika iz prejšnjega stavka upravičeno, če organ, pristojen za varstvo konkurence, na podlagi prijave naročnika v 15 dneh naročniku sporoči, da bo uvedel postopek ugotavljanja kršitve;

- če je gospodarski subjekt kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom tega zakona.



2.9.2. POGOJI ZA SODELOVANJE

POGOJ DOKAZILO DODATNE DOLOČBE

Ponudnik je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici EU, v kateri ima gospodarski subjekt sedež.

Dokazilo o registraciji ustrezne dejavnosti, če le-ta ni razviden iz javnih uradnih evidenc (AJPES e-PRS) in ESPD obrazec



Ponudnik ni imel blokiranega transakcijskega računa v zadnjih šestih (6) mesecih pred dnevom objave predmetnega javnega naročila več kot tri dni.(To pomeni, da je blokada računa enaka ali krajša od 3 dni dopustna. V kolikor je bil ponudnik blokiran 4 ali več dni ni dopustno in pomeni izključitev ponudnika).

Potrdila bank za vse odprte transakcijske račune oziroma druga ustrezna potrdila, iz katerih je razvidno izpolnjevanje tega pogoja (npr. BON obrazec).

Pogoj morajo izpolniti naslednji gospodarski subjekti:- ponudnik;- vsi partnerji v skupni ponudbi;- vsi podizvajalci, ne glede na fazo

izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila;

vsi dejanski (končni) izvajalci posla, ne glede na člen v podizvajalski verigi, ki mu dejanski izvajalec posla pripada.

Ponudnik ima bonitetno oceno od SB1 do vključno SB5 ali boljšo.

Obrazec eS.BON ali S.BON-1P (informacija o boniteti poslovanja)oziroma S.BON-1 (samostojni podjetnik), ki ne sme biti starejši od 30 dni od roka za oddajo ponudb.

Pogoj morajo izpolniti naslednji gospodarski subjekti:- ponudnik;- vsi partnerji v skupni ponudbi;- vsi podizvajalci, ne glede na fazo

izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila;

- vsi dejanski (končni) izvajalci posla, ne glede na člen v podizvajalski verigi, ki mu dejanski izvajalec posla pripada.

Ponudnik ima povprečni letni prihodek v zadnjih treh letih, to je za posamezno leto 2015, 2016 in 2017 (oziroma v kolikor podjetje posluje krajši čas, povprečni letni prihodki v času od ustanovitve), najmanj 2.000.000,00 EUR → (prihodek 2015+2016+2017)/3 = najmanj 2.000.000,00 EUR).

ESPD obrazec

V primeru partnerskih ponudb in vprimeru, če ponudnik nastopa s podizvajalcem/ci, se prizna kumulativno izpolnjevanje pogoja.

Ponudnik ima dve (2) referenci za izvajanje istovrstnega posla, pri čemer je vsak posel izvajal neprekinjeno najmanj dve leti, pri skupni dolžini cest vsaj 100,00 km in vrednostjo posla vsaj 400.000,00 EUR brez DDV.Kot istovrstni posel se smatra storitev rednega vzdrževanja in zimske službe na lokalnih cestah ali cestah višje kategorije.

Izpolnjen obrazec Seznam referenc ponudnika in dve (2) Referenčni potrdili, ki sta potrjeni s strani naročnika/ov referenčnih del.

Reference, ki ne bodo vpisane v obrazec in potrjene s strani naročnikov na obrazcu iz razpisne dokumentacije ali na potrdilu, ki po vsebini vsebuje ključne podatke (višina, opis in datum zaključka) iz obrazca, se pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevale. Naročnik bo priznal reference, ki ne bodo starejše od treh (3) let od dneva objave predmetnega javnega naročila na Portalu javnih naročil. Naročnik si pridržuje pravico, da vse navedene reference preveri.V primeru partnerskih ponudb in vprimeru, če ponudnik nastopa s podizvajalcem/ci, se prizna kumulativno izpolnjevanje pogoja.V primeru, da se ponudnik sklicuje na reference podizvajalcev, potem morajo ti isti podizvajalci dela, za katere veljajo reference, v predmetnem javnem naročilu tudi izvajati.


Ponudnik mora za ves čas trajanja razpisanih storitev zagotavljati ustrezno opremljeno cestno vzdrževalno enoto (tehnična ali cestna baza), ki od sedeža naročnika ni oddaljena več kot 20 km. Ustrezno opremljena cestno vzdrževalna enota pomeni:- pokrito skladišče oziroma silos za sol za 200

ton posipne soli,- deponija za drobljenec za posipanje

(izjemoma na prostem) za vsaj 150 m3, pri čemer mora izvajalec za predvidene količine zagotoviti sredstva za pokrivanje (ponjave, cerade, strehe, itd.), in sicer najprej za 50% predvidenih količin, postopoma za celotno količino,

- garaže ali prostor za predpisano mehanizacijo,

- skladišče za cestno-prometno opremo in signalizacijo,

- skladišče za materiale za interventno krpanje cest,

- priročna mehanična delavnica s skladiščem,- upravni in dežurni prostor.Ponudnik mora imeti navedene zgradbe v svoji lasti oziroma mora imeti sklenjeno najemno pogodbo za čas trajanja pogodbe.

ESPD obrazec in OBRAZEC 10 z obveznimi dokazili:Seznami objektov z izmerami in kapacitetami ter dokumentirano s fotografijami,zemljiškoknjižnimi izpiski, najemne pogodbe ali drugi pravni akti, s katerimi se dokazuje pravica do uporabe objektov za izvajanje predmetnega javnega naročila. Naročnik si pridržuje pravico, da po potrebi preveri dejansko zagotavljanje tehničnih pogojev z ogledom pri ponudnikih.

V primeru partnerskih ponudb,nastopa s podizvajalcem/ci ali sklicevanje na kapacitete tretjega se prizna kumulativno izpolnjevanje pogoja.

Ponudnik mora za ves čas trajanja razpisanih storitev zagotavljati stalno pripravljenost ekipe za izvajanje intervencijskih del (t. i. dežurno ekipo), ter odzivne roke:- stalna dosegljivost preko telefona (24 ur

dnevno in 7 dni tedensko),- odzivnost na terenu (prihod na teren): 45

min od poziva;- začetek operativnega saniranja na terenu: 1

ura od poziva.

ESPD obrazec in OBRAZEC 11


Ponudnik mora za ves čas trajanja razpisanih storitev razpolagati z naslednjo brezhibno tehnično opremo:- 1 rezkar za asfalt (priključek za rovokopač),- 1 kompresor,- 3 traktorji moči najmanj 50 kW, od tega vsaj

enega s priključki za košnjo,- 2 rovokopača/nakladača,- 2 bagra 5t,- 2 tovorni vozili (4x4) nosilnosti 8 ton,- 4 tovorna vozila (6x2) nosilnosti 14 ton,- 2 pregledniška vozila z vso opremo,- 3 traktorski nošeni posipalci,- 1 avtomatski posipalec,- 6 vlečnih posipalcev velikosti 1 m3,- 6 snežnih plugov za tovorno vozilo,- 3 snežni plugi za traktor,

ESPD obrazec in OBRAZEC 12



- 3 stroji za rezanje asfalta, globina reza do 15 cm,

- 1 metla za čiščenje vozišča,- 1 mulčer (priključek),- 1 škarje za grmičevje (priključek)- 1 agregat,- 3 valjarji teže do 1500 kg,- 1 valjar teže večje od 2500 kg,- 4 kompleti prenosnih semaforjev,- 1 hidravlično razbijalno kladivo(priključek),- 3 nahrbtne kosilnice,- 3 motorne žage,- 3 vibracijska nabijala (žaba in plošča),- 1 stroj za pranje mehanizacije,- 3 komplete prometne signalizacije, kjer

vsak komplet zajema vsaj dva znaka za nevarnost, dva znaka za izrecne odredbe, dva znaka za obvestila in dve leti.

Ponudnik mora za ves čas trajanja razpisanih storitev razpolagati z naslednjim tehničnim in strokovnim osebjem:- 1 vodja del vzdrževanja, VII. ali VI. stopnje

strokovne izobrazbe gradbene ali prometne smeri z opravljenim strokovnim izpitom ter vpisom v IZS,

- 1 delavec s šolsko izobrazbo – smer tehnolog prometa, ki bo opravljal naloge namestnika vodje del,

- 1 delavec s šolsko izobrazbo gradbene smeri,

- 1 obračunski referent za pripravo in izdelavo obračuna, V. stopnje strokovne izobrazbe gradbene smeri,

- 1 delavec z vsaj VI. stopnjo izobrazbe, ki bo opravljal funkcijo vodje vzdrževalne enote,

- 6 KV voznikov s C licenco,- 3 KV strojnikov,- 1 delovodja z opravljeno srednjo

delovodsko šolo,- 2 KV zidarja,- 1 vzdrževalec mehanizacije,- 1 delavec z vsaj visoko šolsko izobrazbo

geodetske smeri z opravljenim strokovnim izpitom in vpisom v IZS za vnos podatkov v BCP,

- 1 delavec z univerzitetno izobrazbo gradbene smeri z opravljenim strokovnim izpitom za projektiranje in vpisom v IZS – za izdelavo elaboratov cestnih zapor

- 10 PK/NK delavcev.(Od tega morata vsaj dva od zahtevanih delavcev imeti opravljen izpit z nazivom »Nacionalna poklicna kvalifikacija cestni preglednik«, ter vsaj dva z nazivom »Nacionalna poklicna kvalifikacija vzdrževalec cest«.)

ESPD obrazec in OBRAZEC 13 z obveznimi dokazili:ustrezna dokazila o izobrazbi, potrdila oopravljenih strokovnih izpitih in potrdila o opravljenem izpitu »Nacionalna poklicna kvalifikacija cestni preglednik« in »Nacionalna poklicna kvalifikacija vzdrževalec cest«ter potrdila o vpisu v IZS.



2.10. PONUDBENA CENA Ponudbene cene morajo biti izražene v evrih (EUR) in prikazane glede na podane okvirne količine za izvajanje letno zimskega vzdrževanja lokalnih cest. Ponudnik mora izpolniti vse postavke v obrazcu Popisi del in v OBRAZCU št. 1 Ponudba, ju podpisati in žigosati. Naročnik ponudnike izrecno opozarja, da bo, v kolikor ne bodo izpolnili vseh mest v obrazcu Popisi del, smatral, da ponudnik tega ne ponuja in bo njegovo ponudbo izključil.

Cene morajo biti oblikovane po sistemu »cena po enoti« in morajo vključevati vse elemente, iz katerih so sestavljene, kakor tudi morebitne popuste, upoštevajoč zahtevani standard storitve, specifičnost razpisa in normative izvajanja tovrstnih del.

Če je po presoji naročnika ponudnik ponudil neobičajno nizko ponudbo, bo naročnik ravnal skladno z določili 86. člena ZJN-3. V kolikor bo ugotovljeno, da je ponudba neobičajno nizka, bo tako ponudbo izključil.

Ponudnikova končna cena mora poleg vrednosti iz popisa vsebovati še naslednje:- morebitno odškodnino prizadetim strankam, ki bi jo ponudnik z načinom vzdrževanja

povzročil stranki (uničenje pridelka, trave, ograje,.. ) oziroma vzpostavitev prvotnega stanja, na zemljiščih, zelenicah, poteh, objektih,… ki bi jih morebiti poškodovali s stroji in tovornjaki pri delih iz tega javnega naročila;

- vsa potrebna opravila, ki so predpisana in določena z veljavnimi predpisi o varstvu pri delu, čiščenje terena po končanih delih in odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo s stroški deponiranja ter kontrola kakovosti vgrajenih materialov;

- vse takse, stroške transporta, zavarovanja in ostale morebitne stroške;- stroške morebitne ponovne postavitve podrtih snežnih kolov čez celotno zimsko obdobje,

oz. obnavljanje postavitve kolov, ki jih podre sneg ob pluženju, vandalizem, vreme in drugo,- pluženje celotne površine ceste, vse kar je asfaltiranega, na makadamu celotno širino

makadama;- posipanje celotne površine asfaltne, oz. makadamske ceste. Če ni tako posuto, se mesečno

plačilo primerno zmanjša, kljub temu pa se nosi odgovornost za celo površino;- stroške razširitve splužene ceste, tako da je omogočeno srečevanje vozil na primerni

razdalji, ki se določi skupaj z nadzornikom, razširitve v ovinkih, čiščenje cestnih odtokov po opravljenem pluženju;

- strošek obsekavanja in odstranitev dreves in drugega rastlinja, ki se ob sneženju nagne ali podre na cesto in so plužne skupine v akciji;

- popravilo poškodovane signalizacije, privijačenje, ravnanje, ponovna postavitev je obračunana v pavšalu - pregledna služba;

- manipulativne stroške vseh nabav je potrebno upoštevati pri ceni izdelave nekega izdelka. Torej če je zamenjava pokrova jaška, se pri dobavi in vgradnji v ponujenem predračunu upošteva manipulativne stroške in ne pri računu. Torej je obračun za zamenjavo jaška sestavljen iz cene iz te ponudbe in dodana cena iz računa za pokrov jaška;

- v ceni postavitve snežnih kolov je potrebno upoštevati postavitev zimske prometne signalizacije, morebitnih palisad in podobno;

- v ceni odstranitve snežnih kolov je potrebno upoštevati tudi strošek skladiščenja snežnih kolov do naslednje zime in sicer tistih kolov, ki so v lasti Občine;


- v strošku dežurstva v zimski službi je potrebno upoštevati stroške dežurstva in pripravljenost za delavce in vodjo vzdrževanja, ter ostale, ki so potrebni za zimsko službo, ter nadzorniku zagotoviti materialno tehnično podporo za kontrolo izvedenih del;

- v ceni je potrebno upoštevati tudi strošek izdelave plana zimske službe v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del;

- pri strojni košnji, strojnem rezanju grmičevja in pri strojnem pometanju mulde je potrebno v ponujeni ceni upoštevati tudi delo dveh delavcev, ki ročno urejata zadevo tako za stroji, da je zaključeno;

- ceste morajo biti vzdrževane tako, da je omogočen varen promet na njih, da se ohranijo ali izboljšajo njihove prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščitijo pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest,

- dobave materialov, ki morajo imeti ustrezne ateste (npr. pesek, betoni, zmrzlinsko odporni robniki, odporni na sol,…);

- izkopi slabih in dotrajanih materialov;- nalaganje in odvoz odvečnih materialov na deponijo vključno s stroški deponiranja;- stroške prometne varnosti na območju, kjer se bodo izvajala dela (poskrbi se za obvoze,

zapore cest, se jih primerno označi in pridobi vsa dovoljenja za zapore cest);- v ceni je ponudnik dolžan upoštevati tudi morebitne naslednje stroške: Ponudnik je dolžan

vsako leto praviloma pred začetkom zimskega sezone, do 15. novembra zapisniško ugotoviti poškodbe na cesti. Če predmetni zapisnik ne preda naročniku do navedenega datuma, oz. pred začetkom zimskega vzdrževanja cest, se smatra, da so ceste nepoškodovane pred zimo, kar pomeni, da je zimski vzdrževalec cest dolžan odpraviti in popraviti vse poškodbe zaradi zimskega vzdrževanja na lastne stroške. Prav tako je po končanju zimske sezone, to je po 15. marcu, izvajalec dolžan v pristnosti predstavnika naročnika zapisniško ugotoviti poškodbe zaradi zimskega vzdrževanja cest,

- izvajalec je dolžan voditi banko cestnih podatkov (BCP) v skladu z zahtevami Direkcije RS za ceste, po podpisu pogodbe vse lokalne in javne poti, vzpostaviti evidenco v skladu z zahtevami Direkcije RS za ceste in nato vsakoletno dopolnjevati to evidenco in jo enkrat letno, do 15. decembra tekočega leta ažurirano predati naročniku;

- ponudnik je v primeru izbire dolžan nuditi vso materialno tehnično podporo nadzornemu organu, ki jo ta zahteva vezano na izvajanje nadzora nad vzdrževanjem cest in tudi to mora biti upoštevano v ponudbeni ceni.

Opozarjamo na 2 stopnji DDV za razpisane storitve, to je 9,5 % in 22,0 %.

Vse nabave, ki se jih plača direktno po računu (nabava prometnih znakov, pokrovi jaškov, gramoz, itd….), mora predhodno potrditi naročnik. Če cene niso predhodno potrjene in pridobi naročnik nižje cene od predlaganih se upoštevajo pridobljene nižje cene.

Druga vzdrževalna dela se oblikujejo po cenah iz tega ponudbenega predračuna (delavci, stroji itd.). Kar se nabavi, se obračuna po ceni iz računa nabava, brez manipulativnih stroškov.

Za prometno opremo in signalizacijo in druge zadeve, ki so v povezavi z vzdrževanjem cest v lasti naročnika, ponudnik ne bo zaračunaval najemnine za skladiščenje (npr. zaporne deske znaki, merilno kolo v lasti naročnika, itd ..)

Kvaliteto ponujenih materialov bo moral ponudnik dokazovati z dokazili o kvaliteti.


Vzdrževalna dela se morajo izvajati vestno in po pravilih stroke, z uporabo sodobnih tehnologij in mehanizacije ter s strokovno usposobljenimi izvajalci, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za izvajanje teh del. Opravljati se morajo v skladu s predpisi o cestah, graditvi objektov, urejanju prostora, varnosti cestnega prometa, varstvu okolja, navodili za obratovanje in obveznostmi do sosedov ob cesti.

Ponudnik je pri izvajanju del dolžan upoštevati vso veljavno zakonodajo, med drugim tudi:

Šifra naslovTSC 04.100 Prevzemanje gradbenih proizvodov pri gradnji javnih cest v RSTSC 06.320 Vezane spodnje nosilne plasti s hidravličnimi veziviTSC 06.417 Vezane obrabne in zaporne plasti - površinske prevleke (PP)TSC 06.620 Lastnosti voznih površin - Torna sposobnostTSC 06.630 Lastnosti voznih površin - PodajnostTSC 06.800 Ponovna uporaba materialov v cestogradnji - RecikliranjeTSC 06.711 Meritev gostote in vlage - postopek z izotopskim merilnikomTSC 06.712 Meritve gostote - Nadomestni postopkiTSC 06.730 Predhodna sestava asfaltne zmesi

TSC 06.100:2003 Kamnita posteljica in povozni platoTSC 06.200:2003 Nevezane nosilne in obrabne plastiTSC 06.330:2003 Vezane spodnje nosilne plasti z bitumenskimi vezivi

TSC 06.416:2003 Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti tankoplastne prevleke

TSC 06.420:2003 Vezane obrabnonosilne plasti cementni betonTSC 06.512:2003 PROJEKTIRANJE: klimatski in hidrološki pogojiTSC 06.610:2003 LASTNOSTI VOZNIH POVRŠIN: RavnostTSC 06.640:2003 LASTNOSTI VOZNIH POVRŠIN: Hrupnost

TSC 06.720:2003 MERITVE IN PREISKAVE: Deformacijski moduli vgrajenih materialov

TSC 06.740:2003 GRADNJA PRESKUSNIH POLJ

TSC 06.713:2005 MERITVE GOSTOTE: Postopki kontinuiranih površinskih dinamičnih meritev

TSC 08.311/1:2005 REDNO VZDRŽEVANJE CEST VZDRŽEVANJE PROMETNIH POVRŠIN Asfaltna vozišča

TSC 08.312:2005 REDNO VZDRŽEVANJE CEST VZDRŽEVALNA DELA IZVEN VOZIŠČ JAVNIH CEST

TSC 08.512:2005 VARSTVO CEST IZVAJANJE PREKOPOV NA VOZNIH POVRŠINAHTSC 06.450:2005 Krovne plasti iz asfaltnih zmesi na diletacijahTSC 09.000 : 2006 POPISI DEL PRI GRADNJI CEST

TSC 06.752: 2006 Meritve odpornosti asfaltnih zmesi proti nastanku kolesnic.Laboratorijski preskusi.

TSC 06.751: 2006 MERITVE IN PREISKAVEPreskus zgostljivosti bituminiziranih zmesi

TSC 06.753:2006 MERITVE IN PREISKAVEPreskus zlepljenosti asfaltnih plasti.


TSC 02.210:2010 Varnostne ograje - Pogoji in način postavitveTSC 03.800:2009 Naprave in ukrepi za umirjanje prometa

TSC 02.203 : 2009 Naprave in ukrepi za umirjanje prometa v nivojskih nesemaforiziranih križiščih

TSC 06.520:2009 PROJEKTIRANJE: Dimenzioniranje novih asfaltnih voziščnih konstrukcij

TSC 06.541:2009 PROJEKTIRANJE: Dimenzioniranje ojačitev obstoječih asfaltnih voziščnih konstrukcij

TSC 06.530:2009 PROJEKTIRANJE: Dimenzioniranje novih cementnobetonskih voziščnih konstrukcij

TSC 06.300/06.410:2009 Smernice in tehnični pogoji za graditev asfaltnih plastiTSC-06-511-2009 PROMETNE OBREMENITVE – DOLOČITEV IN RAZVRSTITEVTSC 03.341:2011 Krožna križišča

2.11. MERILA

Naročnik bo za izvedbo predmetnega javnega naročila med dopustnimi ponudbami izbral ekonomsko najugodnejšo ponudbo, ki pomeni najnižjo končno ponudbeno ceno z DDV (zaokroženo na dve decimalni mesti).

Če bosta dve ali več ponudb imele enako končno ponudbeno ceno z DDV (zaokroženo na dve decimalni mesti), bo naročnik izbral ponudnika, ki je naročniku prej predložil ponudbo.

Če bosta dve ali več ponudb imele enako končno ponudbeno ceno z DDV in bosta obe istočasno predloženi naročniku, bo naročnik ponudnika izbral z žrebom (na žrebanje bo naročnik povabil ponudnike, ki bodo ponudili enako končno ponudbeno ceno).

2.12. ZAVAROVANJA

2.12.1. ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI IZ NASLOVA OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI IN ZAVAROVANJE AVTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI

Izvajalec mora imeti ves čas trajanja del po tej pogodbi zavarovano odgovornost iz naslova opravljanja dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, z zavarovalno vsoto najmanj v višini 1.000.000,00 EUR.

Zahtevano zavarovanje odgovornosti mora ves čas izpolnjevati naslednje zahteve: - sprožilec kritja mora biti nastanek škodnega dogodka; - dovoljena je odbitna franšiza v višini 10 % od obveznosti zavarovalnice, vendar ne več kot 20.000,00

EUR po posameznem škodnem dogodku, pri čemer mora biti določeno, da zavarovalnica ne glede na to obravnava in obračuna vse odškodninske zahtevke ter izplača odškodnino tudi za odbitno franšizo;

- zavarovalno kritje mora biti razširjeno za tuje stvari na katerih izvajalec izvaja dejavnost po tej pogodbi (dovoljen podlimit v višini najmanj 50.000,00 EUR);

- zavarovalno kritje mora biti razširjeno za čiste premoženjske škode z zavarovalno vsoto v višini najmanj 50.000,00 EUR (dovoljen podlimit);

- zavarovanje mora obsegati tudi delodajalčevo odgovornost in odgovornost na deloviščih; - zavarovalno kritje mora biti razširjeno za dodatne nevarnostne vire, za katere veljavni premijski

sistemi in pogoji zavarovalnice določajo posebno premijo ali doplačilo k premiji in so v povezavi z izvajanjem dejavnosti, ki je predmet te pogodbe;


- v nobenem primeru ne sme izključevati oziroma omejevati izplačilo glede pravno priznane oblike škode.

V kolikor bo izvajalec svoje obveznosti izvajal s podizvajalci morajo vsebinsko enako zavarovanje iz tega odstavka predložiti tudi vsak izmed podizvajalcev ali pa mora zavarovalna polica izvajalca vključevati tudi odgovornost podizvajalcev. V zadnjem primeru mora biti na zavarovalni polici določeno, da so vključeni tudi vsakokratni podizvajalci zavarovalca.

Izvajalec je dolžan naročniku v roku 10 dni po podpisu pogodbe predložiti kopijo veljavne zavarovalne police. Izvajalec mora najkasneje v roku 10 dni po vsakokratni zapadlosti zavarovalne premije, naročniku predložiti ustrezno dokazilo o plačani zavarovalni premiji. Prav tako ima naročnik pravico kadarkoli v času trajanja te pogodbe s strani izvajalca zahtevati predložitev kopije veljavne zavarovalne police.

Ravno tako mora imeti izvajalec za vsa motorna vozila (vključno samohodne delovne stroje), ki se uporabljajo za izvajanje te pogodbe, sklenjeno zavarovanje avtomobilske odgovornosti s 100% povečano zakonsko zavarovalno vsoto. Za zavarovanje avtomobilske odgovornosti izvajalec ni dolžan predložiti dokazila, razen na poziv naročnika.

2.12.2. ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE

Ponudnik mora v vlogi predložiti finančno zavarovanje za resnost ponudbe v obliki menične izjave in menice v višini 30.000 EUR. Zavarovanje za resnost ponudbe mora veljati najmanj 120 dni od dneva določenega za oddajo ponudbe, z možnostjo podaljšanja na zahtevo naročnika. V primeru, če ponudba zahtevanega zavarovanja za resnost ponudbe ne bo vsebovala ali to ne bo skladno z zahtevami razpisne dokumentacije ali vzorcem iz razpisne dokumentacije, bo naročnik takega ponudnika izključil.

Zavarovanje za resnost ponudbe bo unovčeno, če ponudnik:- ponudbo umakne po roku za oddajo ponudb oziroma odstopimo od ponudbe ali- ne predloži zahtevanih dokazil za navedbe v ponudbi v določenem roku ali- ne soglaša z odpravo napak v ponudbi ali- ne sklene pogodbe v določenem roku ali- po sklenitvi pogodbe v določenem roku ne predloži zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih

obveznosti ali zavarovalne police za zavarovanje odgovornosti iz naslova opravljanja dejavnosti.

2.12.3. ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

V primeru sklenitve pogodbe za izvajanje predmetnega javnega naročila bo moral izbrani ponudnik v roku 10 (deset) dni od sklenitve pogodbe naročniku izročiti nepreklicno, brezpogojno in na prvi poziv plačljivo bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10 % skupne ocenjene letne pogodbene vrednosti z davkom na dodano vrednost, z veljavnostjo vsaj še 45 dni po preteku veljavnosti pogodbe.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči, če:- izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti,

obsegu in roku,- izvajalec po svoji krivdi odstopi od pogodbe,- naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe,- izvajalec naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 dni po pozivu naročnika,


- izvajalec naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar mora naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati.

V kolikor bi naročnik odločil, da se rok za izvedbo naročila, določen v pogodbi, podaljša, bo moral izbrani ponudnik temu ustrezno podaljšati tudi veljavnost zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

2.13. VZOREC POGODBE

Ponudnik mora vzorec pogodbe parafirati in žigosati na vsaki strani ter pogodbo podpisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem pogodbe. Izbrani ponudnik bo moral pristopiti k podpisu pogodbe v roku 10 dni od poziva naročnika, sicer bo naročnik štel, da odstopa od izvedbe javnega naročila.

2.14. POSTOPEK IZBIRE IZVAJALCA

Naročnik bo javno naročilo oddal na podlagi zaključenega postopka ocenjevanja ponudb, ki bo izvedeno skladno z določbami 89. člena ZJN-3.

Naročnik bo izločil iz postopka izbire ponudnika v primeru, ko obstaja utemeljen sum, da je ponudnik ali druga oseba v njegovem imenu, delavcu naročnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli (premoženjsko ali nepremoženjsko) korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odločitev naročnika glede ponudbe pred, med ali po izbiri ponudnika. V zvezi z navedenim se upoštevajo določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo).

Če bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija, ki jo mora predložiti ponudnik, nepopolne ali napačne oziroma če bodo posamezni dokumenti manjkali, bo naročnik v skladu s petim odstavkom 89. člena ZJN-3 zahteval, da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali jih dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik bo od ponudnika zahteval dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne bo mogel preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če ponudnik po pozivu naročnika ne bo predložil manjkajočega dokumenta ali ne bo dopolnil, popravil ali pojasnil ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izločil.

2.15. PRAVNO VARSTVO

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I in 60/17; v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku ali priporočeno s povratnico. Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, se vloži v desetih (10) delovnih dneh:- od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe,


- od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo zoper vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila priložiti potrdilo o plačilu takse v višini 4.000,00 EUR. Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek.

3. OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE


3.1. OBRAZEC ŠT. 1

NAZIV PONUDNIKA:

NASLOV PONUDNIKA:

PONUDBA, št. ____________

Na osnovi povabila za javno naročilo »Redno vzdrževanje in zimska služba na lokalnih cestah v občini Ivančna Gorica« dajemo ponudbo, kot sledi:

I. PONUDBO ODDAJAMO (USTREZNO OZNAČITE):

samostojno

z naslednjimi partnerji* : _____________________________________________________________

z naslednjimi podizvajalci*: ___________________________________________________________

z uporabo zmogljivosti naslednjih subjektov*: ___________________________________________

_____________________________________________________________________________________

* za subjekte predložite izpolnjene ESPD obrazce

II. PONUDBENE CENE

Skladno z zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ponudba vključuje izvedbo vseh del iz Popisa del:

Skupna ponudbena cena za vzdrževanje lokalnih cest (brez DDV):

EUR

Popust (……….. %):EUR

Skupaj ponudbena cena s popustom za vzdrževanje lokalnih cest (brez DDV):

EUR

SKUPNA PONUDBENA CENA ZA VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST BREZ DDV EUR

Popis del s količinami, izpolnjen s ponudnikovimi cenami je sestavni del predračuna.

III. VELJAVNOSTI PONUDBE


Ponudba velja najmanj 120 dni od dneva odpiranja ponudb. Prekratka veljavnost ponudbe pomeni razlog za izključitev ponudbe.

IV. PODATKI O PONUDNIKU

Kontaktna oseba:

E-pošta:

Telefon:

Davčna številka:

Matična številka:

Številke transakcijskih računov:

Pooblaščena oseba za podpis ponudbe in pogodbe:

Člani upravnega in vodstvenega organa (npr. zakoniti zastopniki, člani uprave, ipd.)*

Člani nadzornega organa (če ga gospodarski subjekt ima)*

*za navedene osebe je potrebno predložiti pooblastila za preverjanje podatkov v Kazenski evidenci.

Kraj in datum: Ime in priimek: _____________________

(žig in podpis)

3.2. OBRAZEC ŠT. 2

NAZIV PONUDNIKA:

NASLOV PONUDNIKA:


K R O V N A I Z J A V A

Izjavljamo, da: smo se pred pripravo ponudbe v celoti seznanili s pogoji in zahtevami iz dokumentacije v zvezi z

oddajo javnega naročila »Redno vzdrževanje in zimska služba na lokalnih cestah v občini Ivančna Gorica«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil,

smo ob izdelavi ponudbe natančno pregledali vso razpoložljivo dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila ter smo naročnika pisno opozorili na ugotovljene pomanjkljivosti ter v zvezi s tem v primeru kakršnihkoli nejasnosti od njega zahtevali pisna navodila,

se strinjamo s pogoji in zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in jo kot tako sprejemamo,

smo v celoti seznanjeni z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega naročila, smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila, se strinjamo z vsebino predloženega vzorca pogodbe, smo v ponudbi navedli resnične podatke in priložili resnične listine ter da navedeni podatki in

priložene listine (originali ali kopije) ustrezajo dejanskemu stanju, da v primeru, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik ali v primeru naročnikovega odstopa od

izvedbe javnega naročila, od naročnika ne bomo zahtevali nobenega povračila stroškov ali povrnitve morebitne škode,

s to izjavo v celoti prevzemamo vso kazensko in materialno odgovornost ter morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.


(žig in podpis)

3.3. OBRAZEC ŠT. 3

NAZIV PONUDNIKA:

NASLOV PONUDNIKA:

P O O B L A S T I L O


Pooblaščamo naročnika Občino Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila »Redno vzdrževanje in zimska služba na lokalnih cestah v občini Ivančna Gorica« od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da naši družbi ni bila izrečena sodba za kazniva dejanja, ki jih določa 75. člen Zakona o javnem naročanju (ZJN-3):

Polno ime družbe:

Sedež družbe:

Številka vpisa v sodni register (št. vložka):

Matična številka družbe:

Davčna številka družbe:


(žig in podpis)

3.4. OBRAZEC ŠT. 4

NAZIV PONUDNIKA:

NASLOV PONUDNIKA:

P O O B L A S T I L O


Spodaj podpisani pooblaščam naročnika Občino Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila »Redno vzdrževanje in zimska služba na lokalnih cestah v občini Ivančna Gorica« od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da mi ni bila izrečena sodba za kazniva dejanja, ki jih določa 75. člen Zakona o javnem naročanju (ZJN-3). Moji osebni podatki so naslednji:

Ime in priimek:

Funkcija v gospodarskem subjektu:

EMŠO:

Kraj, občina in država rojstva:

Naslov stalnega prebivališča:

Naslov začasnega prebivališča:

Državljanstvo:

Moj prejšnji priimek se glasi:


(podpis)

NAVODILO: Obrazec mora izpolniti in osebno podpisati vsak član UPRAVNEGA, VODSTVENEGA ALI NADZORNEGA ORGANA gospodarskega subjekta za pridobitev podatkov iz kazenske evidence glede izpolnjevanja pogoja iz 75. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3). Pooblastil ni mogoče podpisati prek pooblaščencev.

3.5. OBRAZEC ŠT. 5

NAZIV PONUDNIKA:

NASLOV PONUDNIKA:

SEZNAM REFERENC PONUDNIKA


Zap. št

Naročnik(naziv, naslov)

Podroben opis izvajanja storitev

Čas izvajanja

(od mesec/ leto do

mesec/ leto)

Pogodbeni znesek

(brez DDV), ki se nanaša na referenčno

delo

Celotna vrednost pogodbe

(brez DDV)

1

2


(žig in podpis)

3.6. OBRAZEC ŠT. 6

NAZIV POTRJEVALCA REFERENCE:

NASLOV POTRJEVALCA REFERENCE:

REFERENČNO POTRDILO

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je

ponudnik


podrobnejši opis izvajanja storitev

po pogodbi številka in z dne

vrednost storitev, ki jih je izvedel ponudnik brez DDV

v obdobju od-do

ime in priimek potrjevalca reference

elektronski naslov potrjevalca reference

telefonska številka potrjevalca reference

Posel je bil izvedenem pravočasno, strokovno, kvalitetno in v skladu z določili pogodbe.

Kraj in datum: Ime in priimek potrjevalca reference: ________________________________________

__

(žig in podpis)

NAVODILO: Naročnik bo upošteval izključno že zaključene posle. Reference, ki ne bodo vpisane v obrazec in potrjene s strani naročnikov na tem obrazcu ali na potrdilu, ki po vsebini vsebuje ključne podatke iz tega obrazca, se pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevale. V primeru več referenčnih potrdil se obrazec fotokopira.

3.7. OBRAZEC ŠT. 7

NAZIV PONUDNIKA:

NASLOV PONUDNIKA:

MENIČNA IZJAVAs pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice


Naročniku Občini Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica kot zavarovanje za resnost naše ponudbe za pridobitev javnega naročila »Redno vzdrževanje in zimska služba na lokalnih cestah v občini Ivančna Gorica«

izročamo bianko menico ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice.

Naročnika Občino Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica pooblaščamo, da izpolni priloženo menico z zneskom v višini 30.000 EUR in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru, če:

- ponudbo umaknemo po roku za oddajo ponudb oziroma odstopimo od ponudbe ali- ne predložimo zahtevanih dokazil za navedbe v ponudbi v določenem roku ali- ne soglašamo z odpravo napak v ponudbi ali- ne sklenemo pogodbe v določenem roku ali- po sklenitvi pogodbe v določenem roku ne predložimo zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih

obveznosti ali zavarovalne police za zavarovanje odgovornosti iz naslova opravljanja dejavnosti.

Menična izjava je veljavna od njenega podpisa do izteka roka veljavnosti zavarovanja za resnost ponudbe po predmetnem naročilu, t.j. najkasneje do ____________.

Menica je unovčljiva pri: ____________________________________

s transakcijskega računa (TRR): ____________________________________

Priloga: - bianco menica, podpisana in žigosana.


(žig in podpis)

3.8. OBRAZEC ŠT. 8

NAZIV IZVAJALCA:

NASLOV IZVAJALCA:

VZOREC BANČNE GARANCIJEza dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: ___________ (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)


Datum: ___________ (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: ________ (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA: ___________ (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: ___________ (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: ___________ (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: OBČINA IVANČNA GORICA, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št. ________ z dne ________ (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako 430-0020/18) za Redno vzdrževanje in zimska služba na lokalnih cestah v občini Ivančna Gorica«

ZNESEK IN VALUTA: ___________ (10% letne pogodbene vrednosti z DDV))

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov ___________ (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE: ___________ (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov) Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije. DATUM VELJAVNOSTI: _____________ (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: ___________ (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.


Kraj in datum: garant (žig in podpis)

Kraj in datum: Ime in priimek zak. zastopnika ponudnika: ______________

(žig in podpis)

3.9. OBRAZEC ŠT. 9

NAZIV PONUDNIKA:

NASLOV PONUDNIKA:

I Z J A V A ponudnika o zavarovanju odgovornosti

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo imeli ves čas trajanja storitev iz javnega naročila »Redno vzdrževanje in zimska služba na

lokalnih cestah v občini Ivančna Gorica« zavarovano odgovornost iz naslova opravljanja dejavnosti,


ki je predmet javnega naročila, skladno s pogoji javnega naročila za izvajanje vzdrževanja lokalnih cest v Občini Ivančna Gorica,

da bomo imeli ves čas trajanja storitev iz javnega naročila »Redno vzdrževanje in zimska služba na lokalnih cestah v občini Ivančna Gorica« zavarovano avtomobilsko odgovornost,

da bomo v roku 10 dni po podpisu pogodbe (okvirnega sporazuma) predložili kopije veljavnih zavarovalnih polici.


(žig in podpis)

3.10. OBRAZEC ŠT. 10

NAZIV PONUDNIKA:

NASLOV PONUDNIKA:

I Z J A V Ao zagotavljanju ustrezno opremljene cestno

vzdrževalne enote

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo,: da bomo ves čas trajanja storitev iz javnega naročila »Redno vzdrževanje in zimska služba na lokalnih

cestah v občini Ivančna Gorica« zagotavljali ustrezno opremljeno cestno vzdrževalno enoto (tehnična ali cestna baza), katera ni oddaljena več kot (20) km od sedeža naročnika in se nahaja na naslovu: ______________________________________________________________________.


da cestno vzdrževalna enota vključuje:- pokrito skladišče oziroma silos za sol za 200 ton posipne soli, - deponija za drobljenec za posipanje (izjemoma na prostem), pokrito vsaj 150 m 3, za drobljenec

mora izvajalec zagotoviti za predvidene količine sredstva za pokrivanje (ponjave, cerade, strehe, itd.), in sicer najprej za 50 % predvidenih količin, postopoma za celotno količino,

- garaže ali prostor za predpisano mehanizacijo,- skladišče za cestno-prometno opremo in signalizacijo, - skladišče za materiale za interventno krpanje cest,- priročna mehanična delavnica s skladiščem,- upravni in dežurni prostor.


(žig in podpis)

DOKAZILA:- ustrezna listina (ZK izpisek) iz katere izhaja, da je ponudnik lastnik cestno vzdrževalne enote;- v kolikor ponudnik ni lastnik cestno vzdrževalne enote, mora predložiti najemne pogodbe ali druge

pravne akte, iz katerih izhaja, da bo imel ponudnik po podpisu pogodbe ves čas trajanja storitev iz predmetnega javnega naročila na razpolago ustrezno opremljeno cestno vzdrževalno enoto (tehnična ali cestna baza), katera ni oddaljena več (20) km od sedeža naročnika;

- seznami objektov z izmerami in kapacitetami objektov ter fotografije zahtevanih objektov.


NAZIV PONUDNIKA:

NASLOV PONUDNIKA:

I Z J A V Ao odzivnih rokih

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo ves čas trajanja storitev iz predmetnega javnega naročila »Redno vzdrževanje in zimska služba na lokalnih cestah v občini Ivančna Gorica« zagotavljali stalno pripravljenost ekipe za izvajanje intervencijskih del (t. i. dežurno ekipo), ter odzivne roke:

- stalna dosegljivost preko telefona (24 ur dnevno in 7 dni tedensko), - odzivnost na terenu (prihod na teren): 45 min od poziva,- začetek operativnega saniranja na terenu: 1 ura od poziva.



(žig in podpis)


NAZIV PONUDNIKA:

NASLOV PONUDNIKA:

I Z J A V Ao tehnični opremi

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo ves čas trajanja storitev iz predmetnega javnega naročila »Redno vzdrževanje in zimska služba na lokalnih cestah v občini Ivančna Gorica« razpolagali z brezhibno tehnično opremo, in sicer:

- 1 rezkar za asfalt (priključek za rovokopač), - 1 kompresor, - 3 traktorje moči najmanj 50 kW, od tega vsaj enega s priključki za košnjo,- 2 rovokopač/nakladač, - 2 bager 5t,- 2 tovorna vozila (4x4) nosilnosti 8 ton, - 4 tovorna vozila (6x2) nosilnosti 14 ton,- 2 pregledniška vozila z vso opremo,- 3 traktorske nošene posipalce, - 1 avtomatski posipalec


- 6 vlečne posipalce velikosti 1 m3, - 6 snežnih plugov za tovorno vozilo, - 3 snežne pluge za traktor,- 3 stroje za rezanje asfalta, globina reza do 15 cm,- 1 metla za čiščenje vozišča,- 1 mulčer (priključek),- 1 škarje za grmičevje (priključek)- 1 agregatov,- 3 valjar teže do 1500 kg,- 1 valjar teže večje od 2500 kg,- 4 komplete prenosnih semaforjev,- 1 hidravlično razbijalno kladivo (priključek),- 3 nahrbtne kosilnice,- 3 motorne žage,- 3 vibracijska nabijala (žaba in plošča),- 1 stroj za pranje mehanizacije,- 3 komplete prometne signalizacije, kjer vsak komplet zajema vsaj dva znaka za nevarnost, dva

znaka za izrecne odredbe, dva znaka za obvestila in dve leti.


(žig in podpis)


NAZIV PONUDNIKA:

NASLOV PONUDNIKA:

I Z J A V Ao tehničnem in strokovnem osebju

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo ves čas trajanja storitev iz predmetnega javnega naročila »Redno vzdrževanje in zimska služba na lokalnih cestah v občini Ivančna Gorica« razpolagali s tehničnim in strokovnim osebjem: - 1 odgovorni vodja vzdrževanja, VII. ali VI. stopnje strokovne izobrazbe gradbene ali prometne smeri

z opravljenim strokovnim izpitom ter vpisom v IZS,- 1 delavec z šolsko izobrazbo – smer tehnolog prometa, ki bo opravljal naloge namestnika

odgovornega vodje del,- 1 delavec z šolsko izobrazbo gradbene smer- 1 obračunski referent za pripravo in izdelavo obračuna, V. stopnje strokovne izobrazbe gradbene

smeri, - 1 delavec z vsaj VI. stopnjo izobrazbe, ki bo opravljala funkcijo vodje vzdrževalne enote- 6 KV voznikov z C licenco, - 3 KV strojnike ,- 1 delovodja z opravljeno srednjo delovodsko šolo,- 2 KV zidarja,- 1 vzdrževalec mehanizacije,


- 1 delavec z vsaj visoko šolsko izobrazbo geodetske smeri z opravljenim strokovnim izpitom in vpisom v IZS za vnos podatkov v BCP,

- 1 delavca z univerzitetno izobrazbo gradbene smeri opravljenim strokovnim izpitom za projektiranje in vpisom v IZS – za izdelavo elaboratov cestnih zapor

- 10 PK/NK delavce.- imata vsaj dva od zahtevanih delavcev opravljen izpit z nazivom »Nacionalna poklicna kvalifikacija

cestni preglednik«, ter da imata vsaj dva od zahtevanih delavcev opravljen izpit z nazivom »Nacionalna poklicna kvalifikacija vzdrževalec cest«.


(žig in podpis)

DOKAZILA: - dokazila o izobrazbi, - potrdila o opravljenih strokovnih izpitih in potrdila o opravljenem izpitu »Nacionalna poklicna

kvalifikacija cestni preglednik« in »Nacionalna poklicna kvalifikacija vzdrževalec cest«, ter- potrdila o vpisu v IZS.


NAZIV PONUDNIKA:

NASLOV PONUDNIKA:

I Z J A V Ao seznanjenosti s stanjem na terenu

Izjavljamo, da smo v povezavi z oddano ponudbo za izvajanje storitev iz javnega naročila »Redno vzdrževanje in zimska služba na lokalnih cestah v občini Ivančna Gorica« proučili celotno razpisno dokumentacijo, si ogledali teren in v povezavi z ogledom predvideli potreben obseg in zahtevnost vzdrževalnih del in izvajanje zimske službe. Pri ponudbeni ceni smo upoštevali vrsto in obseg del iz razpisne dokumentacije, zahtevani standard storitev po tehnični dokumentaciji, ki je sestavni del razpisne dokumentacije in organizacijo del.


(žig in podpis)


NAVODILO: Ponudniki se lahko za ogled terena s prisotnostjo strokovnega delavca za predmetno področje dogovori z naročnikom po predhodni najavi. Tak ogled se bo vedno opravil s pričetkom na naslovu Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica. Naročnik bo na ogledu ponudnikom omogočil ogled najbolj problematičnih odsekov lokalnih cest.


NAZIV PONUDNIKA:

NASLOV PONUDNIKA:

PODATKI O PODIZVAJALCU

Naziv podizvajalca: _____________________________________________________

Naslov podizvajalca: _____________________________________________________

Poštna številka in pošta: ____________________________________________________

Telefon: _____________________________________________________

Elektronska pošta: _____________________________________________________

Davčna številka: _____________________________________________________

Številka TRR: _____________________________________________________

Zakoniti zastopnik: _____________________________________________________

Dela, ki jih prevzema podizvajalec: ___________________________________________________


__________________________________________________________________________________

Vrednost del, ki jih prevzema podizvajalec:_______________________ EUR brez DDV

_______________________ EUR DDV

_______________________ EUR z DDV


(žig in podpis)

NAVODILA: V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec kopira.


NAZIV PODIZVAJALCA:

NASLOV PODIZVAJALCA:

POOBLASTILO PODIZVAJALCA

Pooblaščamo naročnika Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od pristojnih organov pridobi ustrezna potrdila o izpolnjevanju obveznih pogojev.

Polno ime družbe:

Sedež družbe:

Številka vpisa v sodni register (št. vložka):

Matična številka družbe:

Davčna številka družbe:


(žig in podpis)



NAZIV PODIZVAJALCA:

NASLOV PODIZVAJALCA:

IZJAVA PODIZVAJALCA

V zvezi z javnim naročilom »Redno vzdrževanje in zimska služba na lokalnih cestah v občini Ivančna Gorica«

izjavljamo, da bomo v primeru izbire ponudnika sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila s storitvami v vrednosti _______________ EUR v skladu z razpisnimi pogoji.

Izjavljamo (ustrezno označi):

[ ] DA zahtevamo izvedbo neposrednih plačil, in zato podajamo soglasje, da sme naročnik namesto glavnega izvajalca poravnati obveznosti glavnega izvajalca, ki nastanejo pri izvajanju javnega naročila do nas kot podizvajalca.

[ ] NE zahtevamo izvedbe neposrednih plačil.


(žig in podpis)


NAVODILO: V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.


IZJAVA O LASTNIŠKIH DELEŽIH

Skladno z določili 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije spodaj podpisani zakoniti zastopnik ponudnika:- izjavljam, da so družbeniki gospodarskega subjekta (podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v

lastništvu gospodarskega subjekta, vključno z udeležbo tihih družbenikov):

Ime in priimek ali pravna oseba in sedež pravne osebe

Naslov prebivališča alidavčna in matična številka

pravne osebe

Delež lastništva fizične osebeali delež lastništva

gospodarskega subjekta

- izjavljam, da so gospodarski subjekti, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z gospodarskim subjektom

Pravna oseba in sedež pravne osebe

Davčna in matična številkaDelež lastništva

gospodarskega subjekta

oziroma v kolikor v zgornji tabeli ni naveden noben gospodarski subjekt izjavljam, da ne obstajajo gospodarski subjekti, ki se skladno z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe, štejejo za povezane družbe z gospodarskim subjektom.



(žig in podpis)

NAVODILO: V primeru skupnega nastopa več partnerjev, mora vsak izmed partnerjev predložiti to izjavo. V primeru več podatkov, se predloži nov obrazec z navedenimi preostalimi podatki.


ESPD

NAVODILO: Za tem obrazcem se priloži ESPD obrazce za ponudnika. V primeru partnerskih ponudb morajo biti tem obrazcu priloženi ESPD obrazci za vsakega izmed partnerjev. V primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalcem/ci, mora biti ESPD obrazec priložen tudi za vsakega podizvajalca, ki sodeluje pri izvedbi predmeta javnega naročila, ravno tako za vse subjekte, čigar zmogljivosti se uporabljajo v skladu z 81. členom ZJN-3.



VZOREC

NAROČNIK: Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8, 1295 Ivančna Gorica, ki jo zastopa župan Dušan Strnad, matična številka: 5886244, davčna številka: SI44105487

in

IZVAJALEC: __________________________________________________________, ki ga zastopa __________________________________________________________, matična številka:________________, davčna številka: __________________poslovni račun: ___________________________

skleneta naslednji

OKVIRNI SPORAZUM Redno vzdrževanje in zimska služba na lokalnih

cestah v Občini Ivančna Gorica

UVODNE UGOTOVITVE

1. člen Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata: - da je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik v postopku javnega naročanja, ki je bilo

objavljeno na portalu javnih naročil dne______________ pod oznako JN______________________ in v Uradnem listu EU pod oznako ____________________________________,

- da je naročnik oddal naročilo na podlagi odprtega postopka skladno s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljnjem besedilu ZJN-3),

- da se predmetna pogodba sklepa v obliki okvirnega sporazuma, zato je z besedo pogodba v tem besedilu mišljen okvirni sporazum,

- da so naloge izvajalca rednega vzdrževanja in zimske službe razvidni iz tehničnih pogojev, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in te pogodbe,

- da sta ponudba izvajalca št. ___________________ z dne _______________________ in celotna dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila naročnika kot prilogi sestavni del te pogodbe.


PREDMET POGODBE

2. člen

Predmet pogodbe je redno vzdrževanje in zimska služba v Občini Ivančna Gorica, ki se izvaja na podlagi Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS, št. 38/16), Pravilnika o zaporah na cestah (Uradni list RS, št. 4/16), Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15 in 46/17), Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS št. 38/14), Odloka o občinskih cestah v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 12/17), Odloka o ureditvi zimske službe (Uradni list RS št. 35/17) in drugimi predpisi s področja cestne infrastrukture. Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti javnih cest in varnega prometa v zimskih razmerah. Zimske razmere nastopijo takrat, ko je zaradi zimskih pojavov (sneg, poledica in drugo) lahko ogroženo normalno odvijanje prometa. V zimskem obdobju, ki praviloma traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta, se javne ceste vzdržujejo v skladu z izvedbenim programom zimske službe. Izvedbeni program mora ponudnik predati v pregled in potrditev naročniku najkasneje do 15. avgusta tekočega leta. Sestavni del izvedbenega programa zimske službe je ocena stroškov zimske službe. Ne glede na prejšnji odstavek tega člena, lahko naročnik v primeru spremenjenih vremenskih razmer od izvajalca zahteva opravljanje storitev zimske službe tudi izven obdobja redne zimske sezone, torej s pričetkom izvajanja storitev zimske službe že pred 15. novembrom oziroma tudi po 15. marcu. Dejanski obseg in pogostost del bosta določena v skladu z letnim izvedbenim planom zimske službe. Pogodbeni stranki sporazumno ugotavljata, da naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej določiti potreb po opravljeni storitvi zimske službe, ki je predmet te pogodbe, in bo storitev časovno in količinsko naročal glede na dejanske potrebe oz. razmere. Naročnik ni zavezan oddati kakršnegakoli posla na podlagi te pogodbe. PODIZVAJALCI

»če izvajalec nastopa s podizvajalci, drugače se ta člen črta«

3. člen

Podatki o podizvajalcih:

Podizvajalec 1 (firma, naslov):

Opis del oziroma storitev, ki jih bo izvedel podizvajalec:% končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____

Podizvajalec 2 (firma, naslov):

Opis del oziroma storitev,, ki jih bo izvedel podizvajalec:% končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____


V kolikor podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. V kolikor bo podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3 zahteval neposredna plačila, se šteje, da:- glavni izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa

oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,- je podizvajalec dolžan najkasneje z izstavitvijo prvega računa predložiti soglasje, na podlagi katerega

naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, - glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je

predhodno potrdil.

Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega odstavka, je naročnik obvezan izvršiti neposredno plačilo podizvajalcu.

Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila izvajalcu.

Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje 2. odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem členom, mora glavni izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Nepredložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper izvajalca pred Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izločitev iz postopkov naročanja za predpisano obdobje.

IZVEDBA IN OBMOČJE IZVAJANJA

4. člen

Izvajalec zagotavlja, da bo pogodbena dela opravil pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi), tehničnimi navodili, priporočili in normativi ter po navodilih naročnika. Naročnik oziroma od njega pooblaščena oseba pa opravlja kontrolo kvalitete opravljenih del in kontrolo nad količinami in kakovostjo porabljenega materiala. Izvajalec sme za izvajanje pogodbenih del angažirati podizvajalce samo v skladu s predloženo ponudbo in dokumentacijo v zvezi z javnim naročilom, oziroma v skladu z naročnikovim predhodnim dovoljenjem. Za aktivnosti in ravnanje podizvajalcev je odgovoren izvajalec in se uporabljajo določila ZJN-3.


Izvajalec bo pogodbena dela izvajal s strokovno usposobljenimi delavci in podizvajalci, ki jih je navedel v svoji ponudbi. V primeru morebitne zamenjave podizvajalcev mora izvajalec predložiti naročniku v potrditev nov seznam, vključno z vso z javnim naročilom zahtevano dokumentacijo v zvezi z javnim naročilom, ki potrjuje usposobljenost novega podizvajalca. Naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli preveri delavce, kateregakoli podizvajalca, ki opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke. Če naročnik oz. njegov pooblaščenec ugotovi nekvalitetno ali nepravilno izvajanje del, ima pravico zahtevati od izvajalca ustavitev takih del do zagotovitve pogojev za pravilno in kvalitetno delo. VELJAVNOST POGODBE

5. člen

Ta pogodba se sklepa za obdobje dveh let od podpisa pogodbe. Naročnik si skladno s 5. odstavkom 46. člena ZJN-3 pridržuje pravico, da za nove storitve, ki pomenijo ponovitev podobnih storitev in se oddajo gospodarskemu subjektu, ki mu je naročnik oddal prvotno naročilo, pod pogojem, da so nove storitve v skladu z osnovnim projektom, uporabi postopek s pogajanji brez predhodne objave. OCENJENA POGODBENA VREDNOST

6. člen Ocenjena pogodbena vrednost po ponudbenem predračunu št. _____________z dne znaša za eno leto (od podpisa pogodbe):

_____________________ EUR brez DDV, __________________ EUR z DDV.

NADZOR NAD IZVAJANJEM

7. člen Naročnikov pooblaščeni odgovorni predstavnik po tej pogodbi je _______________________________, ki ga zastopa glede vprašanj, ki so povezana s predmetom pogodbe. Naročnik določa odgovornega predstavnika: __________________________, ki naroča, spremlja izvajanje del in potrjuje izvedene količine. Navedena oseba je odgovorna za pravilno in zakonito izvedbo te pogodbe na strani naročnika. Pooblaščeni predstavnik izvajalca je ______________________________________________________. Izvajalec mora v skladu s pogodbo posredovati nadzorniku dokumentacijo o izvedenih delih in sodelovati z njim pri izvedbi terenskih ogledov. Izvajalec je dolžan naročniku sporočiti vsako spremembo mehanizacije in naprav oziroma potrebnih sredstev za delo, ki so navedeni v ponudbi, ki je priloga te pogodbe. Naročnik lahko po potrebi za nadzor nad izvajanjem del pooblasti tudi druge organizacije ali službe. Izvajalec je dolžan pisno poročati naročniku o vseh dejstvih in pojavih, ki utegnejo vplivati na izvajanje dejavnosti na način določen v tej pogodbi in v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom.


POGODBENA KAZEN

8. člen V primeru, če izvajalec po svoji krivdi svojih pogodbenih obveznosti ne opravlja v skladu s predmetno pogodbo je naročnik upravičen do pogodbene kazni v maksimalni višini 10% obračunanih del pri katerih je prišlo do kršitev. V primeru, če izvajalec izvaja pluženje pred nastopom z izvedbenim programom predpisane količine snežnih padavin za začetek pluženja, naročnik za tako izvedene storitve ne izvede plačila. V primeru, če izvajalec ne upošteva predhodnega pisnega opozorila glede racionalnega posipa kamnitih zrn, je naročnik za storitev prekomernega posipanja zaradi zamujenega preventivnega posipanja upravičen do pogodbene kazni v maksimalni višini 25% obračunanih del pri katerih je prišlo do kršitev. Naročnik je upravičen zahtevati pogodbeno kazen iz prvega odstavka tega člena tudi v primeru, če v obdobju enega obračunskega obdobja prejme pet (5) utemeljenih pritožb občanov. Za predmetni namen predstavnik naročnika iz te pogodbe vodi uradno evidenco o prejetih pritožbah in o vsaki prejeti pritožbi napravi uradni zaznamek ter o tem obvesti izvajalca. Izvajalec lahko v 3 dneh po prejemu obvestila izjasni o očitani pritožbi. Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni. PLAČILA

9. člen Dela se izvajajo po tarifah iz ponudbe in predračuna. Cene iz te pogodbe so nespremenljive ves čas trajanja pogodbe. Morebitna presežna in dodatna dela, ki niso zajeta po tej pogodbi, mora predhodno odobriti naročnik in izvesti ustrezen postopek. Izvajalec bo naročniku za opravljene storitve po zaključku opravljene storitve dostavil račun s specifikacijo opravljenih del. Podlaga za izplačilo je s strani naročnika potrjen račun, ki izkazuje in utemeljuje stroške. Računi izvajalca del se morajo sklicevati na številko pogodbe, na podlagi katere se izstavljajo. V kolikor se naročnik z računom ne strinja, ga je v roku 8 dni od prejema na svoj naslov, dolžan pisno zavrniti. Naročnik se zavezuje plačevati opravljene storitve izvajalcu v roku 30 dni od dneva potrditve dokumentacije, ki je podlaga za izplačilo. V primeru, da izvajalec ne more zagotoviti izvedbe storitev v roku, se naročnik in izvajalec dogovorita, da bo naročnik sam priskrbel izvedbo posamezne storitve. V tem primeru izvajalec povrne naročniku vse nastale stroške, katere bi naročnik imel zaradi naročila storitve pri drugem izvajalcu. POSREDOVANJE INFORMACIJ

10. člen


Izvajalec mora ves čas izvajanja redne pogodbene obveznosti po tej pogodbi zagotavljati minimalne statusno-pravne, kadrovske, tehnične, organizacijske in ekonomske pogoje, ki jih je izpolnil že v svoji ponudbi s katero se je prijavil na javno naročilo. V nasprotnem primeru je to krivdni razlog, da lahko naročnik odstopi od te pogodbe.

PRENEHANJE POGODBE

11. člen Naročnik lahko enostransko z odpovednim rokom dveh (2) mesecev, šteto od dneva vročitve pisnega obvestila, odstopi od te pogodbe v naslednjih primerih: - zaradi krivdnih razlogov na strani izvajalca del: nevestno izvajanje dejavnosti, večje strokovne

napake, neizpolnjevanje navodil naročnika, neizpolnjevanje vseh zahtevanih pogojev ipd.), - neizpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti, ki jih določa veljavni zakon s področja javnega

naročanja, - prenehanje poslovanja izvajalca, - neupoštevanje reklamacij glede kvalitetnega, vrste in pravočasnosti opravljanja storitev,- neupoštevanje dogovorjenih cen iz ponudbe in ponudbenega predračuna. Izvajalec lahko odstopi od te pogodbe na način, da naročniku vroči pisno in obrazloženo odpoved pogodbe najkasneje do 28.02. tekočega leta, odpoved pa velja šele z naslednjo zimsko sezono, kar pomeni, da je izvajalec razbremenjen obveznosti po tej pogodbi z naslednjo zimsko sezono in da v sredini zimske sezone ne more odstopiti od te pogodbe. Pogodba pa preneha: - po preteku časa, za katerega je bila pogodba sklenjena, - z razdrtjem pogodbe, - s prenehanjem izvajalca v skladu z zakonom.

12. člen Ne glede na način prenehanja, mora izvajalec v osmih (8) dneh po prenehanju te pogodbe predati naročniku urejeno vso informacijsko in dokumentacijsko bazo. VIŠJA SILA

13. člen Izvajalec mora v okviru objektivnih možnosti opravljati s to pogodbo dogovorjeno dejavnost tudi v okoliščinah nastalih zaradi višje sile. Kot višja sila se štejejo tiste nepredvidljive zunanje okoliščine, katerih ni bilo mogoče pričakovati, se jim izogniti ali jih odvrniti. PRAVICE IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA

14. člen

Pravice in obveznosti izvajalca so:- da zagotovi nemoteno, zanesljivo in kvalitetno izvajanje vzdrževalnih del oziroma storitev,


- da dosledno upošteva tehnične, stroškovne, organizacijske in druge standarde in normative za opravljanje teh del oziroma storitev,

- da upošteva strokovno - tehnične in razvojne naloge, ki izhajajo iz občinskega razvojnega programa na področju cestnega gospodarstva,

- da izvajanje dejavnosti stalno prilagaja sodobnim standardom,- da spoštuje predpise, ki urejajo to področje, - da najkasneje dva meseca pred iztekom tekočega koledarskega leta izdela letni program vzdrževanja

cest in prometnih površin in ga predloži naročniku, - da vsako leto praviloma pred začetkom zimskega sezone, najkasneje pa do 15. novembra zapisniško

ugotoviti poškodbe na cesti. Če predmetni zapisnik ne preda naročniku do navedenega datuma oziroma pred začetkom zimskega vzdrževanja cest, se smatra, da so ceste nepoškodovane pred zimo, kar pomeni, da je zimski vzdrževalec cest dolžan odpraviti in popraviti vse poškodbe zaradi zimskega vzdrževanja na lastne stroške,

- da vsako leto, po 15. marcu, v pristnosti predstavnika naročnika zapisniško ugotovi poškodbe zaradi zimskega vzdrževanja cest,

- da vodi banko cestnih podatkov (BCP) v skladu z zahtevami Direkcije RS za ceste, po podpisu pogodbe za vse lokalne ceste in javne poti, in jo do 15. decembra tekočega leta ažurirano preda naročniku,

- da pripravi izvedbeni program zimske službe,- da naročniku posreduje tehnične podatke za dopolnjevanje in ažuriranje katastra kategoriziranih

občinskih cest; - da na terenu spremlja spoštovanje določil po izdanih soglasjih in nadzira, da oseba, ki izvede poseg v

prometno površino, le-to vzpostavi v prvotno stanje na svoje stroške; - da naročnika obvešča o morebitnih kršitvah določil soglasij,- da pred pričetkom posameznih opravil obvesti nadzornika o pričetku in lokaciji vzdrževalnih del,- da vodi dnevnik del vzdrževanja cest,- da vodi gradbeno knjigo vzdrževanja cest,- da vodi dnevnik pregleda cest, - da omogoča strokovni ter finančni nadzor in nadzor nad kakovostjo in zakonitostjo dela, ter da

omogoči za izvajanje strokovnega nadzora materialno tehnično podporo,- da začasnim situacijam po potrebi priloži poročilo s fotodokumentacijo, iz katerega je razviden obseg

opravljenih del na posameznem odseku ceste po posamezni kategoriji ceste, če tako zahteva nadzorni organ,

- da dela, od katerih je odvisna varnost cestnega prometa in dela, ki preprečijo škodo ali nevarnost, opravi nemudoma in o tem obvesti naročnika v najkrajšem možnem času;

- da izvaja dodatna opravila izven te pogodbe, ki mu jih naloži naročnik, če tako narekuje javna korist, po cenah iz ponudbe,

- da naročnika samoiniciativno obvešča o vsem, kar je povezano z izvajanjem obravnavane javne službe in izpolnjevanjem te pogodbe,

- da zagotavlja, da bo vsa javna in zasebna lastnina, ki bi bila zaradi izvajanja vzdrževalnih del uničena ali poškodovana, vrnjena v prvotno stanje oziroma, da bo škoda poravnana,

- da ima zavarovano odgovornost za škodo, ki bi jo zaradi načina vzdrževanja cest povzročil ljudem ali premoženju.

ZAVAROVANJE ODGOVONOSTI IZ NASLOVA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI

15. člen

Izvajalec mora imeti ves čas trajanja del po tej pogodbi zavarovano odgovornost iz naslova opravljanja dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, z zavarovalno vsoto najmanj v višini 1.000.000,00 EUR.


Zahtevano zavarovanje odgovornosti mora ves čas izpolnjevati naslednje zahteve: - sprožilec kritja mora biti nastanek škodnega dogodka; - dovoljena je odbitna franšiza v višini 10 % od obveznosti zavarovalnice, vendar ne več kot 20.000,00

EUR po posameznem škodnem dogodku, pri čemer mora biti določeno, da zavarovalnica ne glede na to obravnava in obračuna vse odškodninske zahtevke ter izplača odškodnino tudi za odbitno franšizo;

- zavarovalno kritje mora biti razširjeno za tuje stvari na katerih izvajalec izvaja dejavnost po tej pogodbi (dovoljen podlimit v višini najmanj 50.000,00 EUR);

- zavarovalno kritje mora biti razširjeno za čiste premoženjske škode z zavarovalno vsoto v višini najmanj 50.000,00 EUR (dovoljen podlimit);

- zavarovanje mora obsegati tudi delodajalčevo odgovornost in odgovornost na deloviščih; - zavarovalno kritje mora biti razširjeno za dodatne nevarnostne vire, za katere veljavni premijski

sistemi in pogoji zavarovalnice določajo posebno premijo ali doplačilo k premiji in so v povezavi z izvajanjem dejavnosti, ki je predmet te pogodbe;

- v nobenem primeru ne sme izključevati oziroma omejevati izplačilo glede pravno priznane oblike škode.

V kolikor izvajalec svoje obveznosti po tej pogodbi izvaja s podizvajalci morajo vsebinsko enako zavarovanje iz tega člena predložiti tudi vsak izmed podizvajalcev ali pa mora zavarovalna polica izvajalca vključevati tudi odgovornost podizvajalcev. V zadnjem primeru mora biti na zavarovalni polici določeno, da so vključeni tudi vsakokratni podizvajalci zavarovalca. Izvajalec je dolžan naročniku v roku 10 dni po podpisu pogodbe predložiti kopijo veljavne zavarovalne police.

Izvajalec mora najkasneje v roku 10 dni po vsakokratni zapadlosti zavarovalne premije, naročniku predložiti ustrezno dokazilo o plačani zavarovalni premiji. Prav tako ima naročnik pravico kadarkoli v času trajanja te pogodbe s strani izvajalca zahtevati predložitev kopije veljavne zavarovalne police.

16. člen

Izvajalec mora imeti za vsa motorna vozila (vključno samohodne delovne stroje), ki se uporabljajo za izvajanje te pogodbe, sklenjeno zavarovanje avtomobilske odgovornosti s 100% povečano zakonsko zavarovalno vsoto. Za zavarovanje avtomobilske odgovornosti izvajalec ni dolžan predložiti dokazila, razen na poziv naročnika.

17. člen

Izvajalec je v skladu z zakonom neposredno odgovoren za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem pogodbenih obveznosti povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom javnih cest in drugim osebam. Izvajalec odgovarja tudi za škodo, ki jo je utrpel naročnik, če brez utemeljenega razloga preneha izvajati ali neredno oziroma nepravilno izvaja pogodbene obveznosti. Izvajalec jamči in izrecno zagotavlja, da bo obvaroval naročnika vsake škode in stroškov, ki bi nastali zaradi nevestnega ali kako drugače nekakovostnega izvajanje storitev po tej pogodbi. Naročnik ne odgovarja za škodo, ki jo izvajalec pri izvajanju storitev po tej pogodbi povzroči drugim osebam pri opravljanju dejavnosti. Zato se izvajalec zavezuje vstopiti v vse pravde in nositi vse stroške, ki iz tega utegnejo izhajati.


V primeru, da izvajalec povzroči materialno škodo, jo je dolžan povrniti oškodovancu v skladu s pravili odškodninskega prava. Izvajalec v vseh primerih iz tega poglavja odgovarja z vsemi svojim premoženjem po pravilih statusnega prava. ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

18. člen

Izvajalec mora najpozneje v desetih dneh od sklenitve pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe izročiti naročniku zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % od letne ocenjene pogodbene vrednosti z vključenim davkom na dodano vrednost, v nasprotnem primeru se smatra, da pogodba ne sklenjena in je nastopil pogoj za unovčenje zavarovanja za resnost ponudbe.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči za vse primere kršitev obveznosti izvajalca iz te pogodbe, vezanih na izvajanje pogodbe, pri čemer v zvezi z višino unovčitve upošteva naravo in obseg kršitve pogodbenih obveznosti.

REŠEVANJE SPOROV

19. člen V primeru spora, se v postopku tolmačenja te pogodbe primarno uporabljajo njena določila, za obveznosti izvajalca pa se upoštevajo določila vsebovana v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom.

20. člen Pogodbeni stranki bosta morebitne spore reševali z vzajemnim popuščanjem in prilagajanjem, v nasprotnem primeru, bo spor reševalo stvarno in krajevno pristojno sodišče. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

21. člen V skladu z prvim odstavkom 14. člena ZIntPK je nična vsaka pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:- pridobitev posla, - za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega nadzora za izvajanje pogodbenih

obveznosti ali- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena

škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posrednik.

22. člen

V skladu s 1. odst 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije-ZIntPK (Uradni list RS, št 69/2011-UPB2) organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih


partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član: - udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali - je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri

ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu. Prepoved iz 1. odst. 35. člena ZIntPK velja tudi za poslovanje organa ali organizacije javnega sektorja s funkcionarjem ali njegovim družinskim članom kot fizično osebo.

Na podlagi 36. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije funkcionar v roku dveh let po prenehanju funkcije v razmerju do organa, pri katerem je opravljal svojo funkcijo, ne sme nastopiti kot predstavnik poslovnega subjekta, ki s tem organom ima ali vzpostavlja poslovne stike.

Organ, v katerem je funkcionar opravljal funkcijo, v roku enega leta po prenehanju funkcije ne sme poslovati s subjektom, v katerem je bivši funkcionar neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu.

Pogodbeni stranki se izrecno dogovorita, da je ta pogodba nična v primeru, da kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku. SOCIALNA KLAVZULA

23. člen Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

24. člen Ta pogodba zavezuje vse pravne naslednike pogodbenih strank nerazdelno, tudi v primeru statusnih sprememb.

25. člen

Izvajalec in naročnik se dogovorita, da izvajalec svojih terjatev do naročnika, ki bodo nastale na podlagi te pogodbe, ne sme prenesti na tretje osebe brez izrecnega soglasja naročnika, ki mora biti v pisni obliki.

26. člen V primeru spremenjenih in nepredvidljivih okoliščin, ki bi utegnile nastati po sklenitvi te pogodbe, bosta pogodbeni stranki urejali medsebojno razmerje po pravilih obligacijskega prava.


27. člen

Pogodba je sklenjena in prične veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, pod odložnim pogojem po predložitvi zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in kopije zavarovalne police sklenjene za odgovornost za opravljanje dejavnosti.

28. člen

Ta pogodba je napisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejmeta naročnik in izvajalec po dva (2) izvoda.

Številka: Številka:Datum: Datum:

Izvajalec Naročnik OBČINA IVANČNA GORICAžupan Dušan Strnad

Documents

· Web viewIzvajalec mora imeti za vsa motorna vozila (vključno samohodne delovne stroje), ki se uporabljajo za izvajanje te pogodbe, sklenjeno zavarovanje avtomobilske odgovornosti