SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE …leverandorportal.vejdirektoratet.dk/Udbuds specifikke dokumenter/SBB... · Alle henvendelser skal ske skriftligt via e-mail til

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER

ENTREPRISE H125.02.75BelysningH125 Slagelse - Kalundborg >>> H125.02 Opsætning af fartviser og belysning

JULI 2014

Indhold H125.02.75

SIDE

2 af 50

INDHOLDSFORTEGNELSE

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) ....................................................... 3

1. Alment ...................................................................................................................................................3 2. Orientering ............................................................................................................................................3 3. Udbud ...................................................................................................................................................3 4. Spørgsmål til udbudsmaterialet ............................................................................................................4 5. Tilbud ....................................................................................................................................................5 6. Dokumenter der skal vedlægges tilbuddet ...........................................................................................6

SÆRLIGE BETINGELSER (SB) ...................................................................................... 7

A. Aftalegrundlaget ....................................................................................................................................7 B. Sikkerhedsstillelse og forsikring .........................................................................................................10 C. Entreprisens udførelse ........................................................................................................................10 D. Bygherrens betalingsforpligtelse .........................................................................................................17 E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse .....................................................................................................18 F. Arbejdets aflevering ............................................................................................................................19 G. Mangler ved arbejdet ..........................................................................................................................20 J. Tvister .................................................................................................................................................21

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) .............................................................. 22

Styring og samarbejde ................................................................................................................................22 Arbejdsplads ...............................................................................................................................................30 SAB Vejbelysningsmateriel .........................................................................................................................38 1 Alment .................................................................................................................................................38

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) ........................................................ 44

BILAG:

1 Slutkontrolrapport

BUT H125.02.75

SIDE

3 af 50

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

1. Alment

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) indeholder dels orienterende oplysninger om det

udbudte projekt, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud.

BUT er gældende frem til indgåelse af kontrakt, hvorefter BUT bortfalder.

2. Orientering

Denne entreprise omfatter etablering af vejbelysning på to delstrækninger af Rute 22 mel-

lem Kalundborg og Slagelse. Belysningsanlæggene opsættes i Løve (Høng Landevej) og

Havrebjerg (Kalundborgvej). I Havrebjerg suppleres med en fartviser.

Entreprisen er benævnt ”H125.02.75 Opsætning af fartviser og belysning på Rute 22” og

omfatter etablering af belysningsanlæg på samlet ca. én km vej og opsætning af én fartvi-

ser.

Entreprisen er beliggende i Region Sjælland og Kalundborg og Slagelse kommuner.

Der henvises til SB ad § 2 stk. 2 for en beskrivelse af entreprisens omfang.

Arbejdet skal udføres i perioden september til oktober 2014.

3. Udbud

3.1 Udbudsform

Arbejdet udbydes i underhåndsbud i henhold til tilbudsloven.

Udbuddet er kun åbent for indbudte tilbudsgivere.

Tilbud skal afgives på dansk. Kontrakt- og arbejdssproget er dansk.

3.2 Kontraktform

Arbejdet udbydes i fagentreprise.

3.3 Udbudsmateriale

Udbudsmaterialet omfatter:

Nærværende BUT.

Dokumenter nævnt i Særlige Betingelser (SB), ad § 2, stk. 2, fra og med pkt. c.

Tilbudsliste.

BUT H125.02.75

SIDE

4 af 50

3.4 Bedømmelsens faser og 2-kuvert system

Bedømmelsen sker i 2 faser:

Ukonditionsmæssige tilbud forkastes.

Der sker en bedømmelse af prisen. Meddelelse om tildeling af kontrakt udsendes

til de bydende.

3.5 Udvælgelse

3.5.1 Serviceattest

Bygherren forbeholder sig ret til at kræve, at den tilbudsgiver, med hvem bygherren agter

at indgå kontrakt, forinden kontraktindgåelse fremlægger serviceattest fra Erhvervsstyrel-

sen eller tilsvarende dokumentation, jf. artikel 45, stk. 3 i udbudsdirektivet. Serviceatte-

sten skal i givet fald foreligge senest 3 uger efter anmodning og må højst være 6 måneder

gammel.

3.5.2 Kriterier for udvælgelse

Krav til tilbudsgiverens tekniske kapacitet:

Tilbudsgiveren skal have erfaring med udførelse af entrepriser indeholdende vejbelysning.

3.6 Tildeling

3.6.1 Generelt

Kriterium for tildeling er laveste pris.

3.7 Oplysninger om skatter, miljøbeskyttelse, arbejdsmiljø mv.

Tilbudsgiver kan indhente de for opgaven relevante oplysninger om nationale forpligtelser

vedrørende ovenstående via følgende links:

Skatter og afgifter Miljøbeskyttelse Beskyttelse på arbejdspladsen og arbejds-

forhold i øvrigt

www.skat.dk www.mst.dk www.at.dk

4. Spørgsmål til udbudsmaterialet

Såfremt noget i udbudsgrundlaget giver anledning til afklarende spørgsmål, kan den by-

dende fremsende sådanne spørgsmål til bygherren senest 10 kalenderdage før tilbudsfri-

stens udløb.

Spørgsmål, der modtages efter ovennævnte tidspunkt, vil kun blive besvaret, såfremt det

er muligt at besvare dem senest 6 kalenderdage inden tilbudsfristens udløb.

Alle henvendelser skal ske skriftligt via e-mail til [email protected] med kopi til [email protected] og

[email protected].

http://www.skat.dk/

http://www.mst.dk/

http://www.at.dk/

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

BUT H125.02.75

SIDE

5 af 50

Bygherren vil foranledige spørgsmål og tilhørende besvarelse offentliggjort på

www.vejdirektoratet.dk > Leverandørportalen > Aktuelle udbud senest 6 kalenderdage før

tilbudsfristens udløb. Det vil ikke af besvarelsen fremgå, hvem der har stillet de pågæl-

dende spørgsmål.

Bygherren forbeholder sig ret til at offentliggøre supplerende meddelelser i form af rettel-

sesblade, der erstatter eller supplerer dele af udbudsmaterialet, indtil 6 kalenderdage før

tilbudsfristens udløb. Supplerende meddelelser offentliggøres på bygherrens eget initiativ

eller som følge af afklarende spørgsmål rejst af de bydende.

Entreprisenummeret skal indgå i begyndelsen af mailens emnebeskrivelse: ”H125.02.75

Spørgsmål vedr. ………”

5. Tilbud

5.1 Alternative tilbud

Alternative tilbud modtages ikke.

5.2 Forbehold

Opmærksomheden henledes på, at udbyder vil være forpligtet til at afvise tilbud, der inde-

holder forbehold overfor grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, og at udbyder vil

være berettiget til at afvise tilbud, der indeholder forbehold overfor ikke-grundlæggende

elementer i udbudsmaterialet.

Forbehold overfor ikke-grundlæggende elementer i udbudsmaterialet vil blive kapitalise-

ret, såfremt det er muligt, idet der benyttes en konservativ kapitalisering. Såfremt forbe-

holdene ikke kan kapitaliseres, vil tilbuddet blive afvist.

Tilbudsgiverne opfordres derfor til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i ud-

budsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål i tilbudsfasen, således at forbehold i videst

muligt omfang undgås.

5.3 Aflevering og åbning af tilbuddet

Tilbud afleveres i lukket kuvert/pakke mærket ” H125.02.75 Opsætning af fartviser og be-

lysning”. Mærkat til påklæbning er vedlagt tilbudslisten. Kuverten/pakken påføres afsen-

dernavn, adresse, e-mail adresse og telefonnummer. Se i øvrigt afsnit 6.

Tilbud skal afleveres i 2 eksemplar.

Tilbud afleveres endvidere på elektronisk form (CD-rom, USB-stik eller andet), både som

pdf med underskrift og som Excel.

Alle bilag skal være mærket med tilbudsgiverens navn.

Tilbud skal være modtaget hos

http://www.vejdirektoratet.dk/

BUT H125.02.75

SIDE

6 af 50

Vejdirektoratet, sekretariatet

Toldbuen 6

4700 Næstved

senest den 19. august 2014 kl. 11.00.

Tilbud modtaget efter dette tidspunkt vil blive afvist.

6. Dokumenter der skal vedlægges tilbuddet

Følgende dokumenter skal vedlægges tilbuddet.

Såfremt enkelte oplysninger mangler, vil tilbuddet ikke nødvendigvis erklæres ukonditi-

onsmæssigt [, jf. Implementeringsbekendtgørelsen nr. 712 af 15. juni 2011, § 12].

Udfyldt og underskrevet tilbudsliste.

Bemyndigelsesdokumentation, hvis flere i forening afgiver tilbud.

Tro og love erklæring.

SB H125.02.75

SIDE

7 af 50

SÆRLIGE BETINGELSER (SB)

A. Aftalegrundlaget

Ad § 1 Almindelige bestemmelser

Ad § 1, stk. 1 Denne SB indeholder supplerende, særlige betingelser til AB 92 for entreprisen. De

enkelte §- og stk.-numre refererer til AB 92.

Ad § 1, stk. 2 Bygherren og entreprenøren skal oplyse om, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler

på parternes vegne.

Ad § 1, stk. 3 Bestemmelserne i Særlige Betingelser og udbudsmaterialet er gældende forud for AB 92.

Ad § 1, stk. 5 Ved helligdage forstås danske helligdage samt 1. maj, 5. juni, 24. december og 31.

december.

Ad § 2 Bygherrens udbud

Ad § 2, stk. 1 Arbejdet udføres til fast pris og tid med en fastprisperiode på 12 måneder fra

tilbudsdagen.

Cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder m.v. er gældende for denne

entreprise med de ad § 22 stk. 6 anførte præciseringer.

Ad § 2, stk. 2 Entreprisen omfatter de i udbudsmaterialet beskrevne arbejder.

Entreprisen omfatter i hovedtræk:

Etablering af nye vejbelysningsanlæg

Opsætning og tilslutning af fartviser

Der henvises i øvrigt til oversigtsplan i tegningsbilaget.

ca. 1600 m Kabelgrav 0,8m inkl. sandlomme og dækbånd

ca. 175 m Styrede underboringer i 110mm rør

ca. 1800 m Kabel 4x10mm² NOIKLX i kabelgrav

ca. 55 stk. Levering og opstilling af fundamenter

ca. 55 stk. Levring og opstilling af master 8m

ca. 55 stk. Montering af armaturer

ca. 55 stk. Masteindsatse

ca. 2 stk. Opstilling og montering af vejbelysningsskab.

1 stk. Opstilling og tilslutning af fartviser.

For entreprisen gælder nedennævnte i prioriteret rækkefølge:

A. Entrepriseaftalen

B. Entreprenørens tilbud.

C. Rettelsesblade / Supplerende meddelelser.

SB H125.02.75

SIDE

8 af 50

D. Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) af juni 2014.

E. Særlige betingelser (SB) af juni 2014.

F. Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB) af juni 2014.

G. Tegningsbilag, entreprise H125.02.75 Opsætning af fartviser og belysning på Rute

22, juli 2014,.

H. Plan for sikkerhed og sundhed (PSS). Juli 2014

I. Ledningsplaner, juni 2014.

http://vejregler.lovportaler.dk.

J. "Almindelige arbejdsbeskrivelser” (AAB):

AAB - Styring og samarbejde, februar 2011

AAB - Arbejdsplads, november 2007

AAB - Vejudstyr, Fælles for vejudstyr, maj 2011

AAB - Vejbelysningsmateriel, maj 2011

AAB - Ledningsgrave, december 2008

AAB - Afmærkningsmateriel, maj 2011

K. AB 92

L. Standarder (DS og DS/EN) som findes på http://sd.ds.dk/extranet/, europæiske tek-

niske godkendelser (ETA), fælles tekniske specifikationer, forskrifter, vejledninger,

anvisninger og betingelser, alt i det omfang, der i AAB, SB og SAB er henvist til disse

og med senest anførte ændringer, rettelser og fortolkninger. For alle standar-

der/anvisninger gælder seneste udgave. Skæringsdato er 5 arbejdsdage før fristen

for aflevering af tilbud.

M. Håndbøger, vejregler, vejregelforslag, instrukser, bestemmelser og lign.:

Håndbog i anvendelse af eftergivelige master, marts 2008

N. Håndbøger og instrukser for afmærkning af vejarbejder m. m.:

Instruks for råden over vejareal, Vejdirektoratet, november 2012

Afmærkning af vejarbejder m.m. Anlæg og drift, oktober 2013

Tegninger for afmærkning af vejarbejder i åbent land. Anlæg og drift, oktober 2013

O. Øvrige forskrifter.:

Stærkstrømsbekendtgørelsen

Det under punktnumrene C - I nævnte materiale kan hentes på Vejdirektoratet.dk > Leve-

randørportalen > Aktuelle udbud.

http://vejregler.lovportaler.dk/

http://sd.ds.dk/extranet/

http://vejdirektoratet.dk/da/Sider/default.aspx

SB H125.02.75

SIDE

9 af 50

Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB), Vejregler og vejregelforslag samt monteringsvej-

ledninger kan hentes på http://vejregler.lovportaler.dk

Oversigt over forkortelser kan ses på Vejdirektoratet.dk > Leverandørportal > Nyttige gen-

veje > Forkortelseslister.

For alle standarder/anvisninger gælder seneste udgave. Skæringsdato er 5 arbejdsdage

før fristen for aflevering af tilbud.

Ad § 2, stk. 3 Arbejdet kan påregnes overdraget 2 uger efter afgivelse af tilbud og kan påregnes tilladt

igangsat i marken 1. september 2014.

Følgende tidsfrister skal overholdes:

1. Igangsætningsfrist

Arbejdets påbegyndelse fastsættes efter tildeling af kontrakt, under hensyntagen tilfær-

diggørelsesfrist.

3. Færdiggørelsesfrist

Arbejdet skal i sin helhed være fuldført, klar til aflevering senest 10. oktober 2014.

Ad § 3 Entreprenørens tilbud

Ad § 3, stk. 1 Hvor flere i forening står for entreprisen, skal entreprenøren oplyse, hvem der er

bemyndiget til at indgå aftaler, fakturere og modtage betaling på entreprenørens vegne,

idet kun én og samme kan fakturere og modtage betaling.

Ad § 3, stk. 3 Eventuelle regnefejl i tilbudslisten korrigeres ved rettelse i tilbudslistens enhedspriser på

en måde, som kan godkendes af bygherren, og således at tilbudssummen fastholdes

uændret.

Ad § 3, stk. 4 Den bydende skal have gjort sig bekendt med forholdene på stedet, herunder

adgangsforhold.

Ad § 5 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v.

Ad § 5, stk. 1 Alle involverede skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende

bygherrens eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelsen af

denne kontrakt.

Entreprenøren må benytte bygherren som reference, men må ikke uden bygherrens for-

udgående, skriftlige tilladelse udsende offentlig meddelelse om kontrakten eller offentlig-

gøre noget om kontraktens indhold.

Enhver publikation, udstilling eller oplysning til offentligheden vedrørende projektet – f.eks.

gennem presse, fagpresse, radio eller TV – skal ske gennem bygherren eller efter forud-

gående skriftlig aftale med bygherren.

Ad § 5, stk. 2 Der vil kun kunne noteres én transport på entreprenørens tilgodehavende, og det skal ske

til anerkendt pengeinstitut.

http://vejregler.lovportaler.dk/

SB H125.02.75

SIDE

10 af 50

Transportdokumentet skal udformes, som angivet i ”Standardformular for transportdoku-

ment”. Standardformularen kan findes på Vejdirektoratet.dk > Leverandørportal > Ret-

ningslinjer og paradigmer > Udbud og kontrahering > Entreprisekontrakt.

Ad § 5, stk. 4 Hvor entreprenøren anvender underentreprenører, skal entreprenøren i god tid inden

igangsætning af de pågældende underentrepriser meddele bygherren navn på de pågæl-

dende entreprenører.

Bygherren forbeholder sig ret til ikke at acceptere underentreprenører efter de udelukkel-

sesgrunde, som fremgår af EU’s Udbudsdirektiv.

B. Sikkerhedsstillelse og forsikring

Ad § 6 Entreprenørens sikkerhedsstillelse

Ad § 6, stk. 1 Sikkerhedsstillelsen skal udformes som angivet i ”Standardformular for sikkerheds-

stillelse”. Standardformularen kan findes på Vejdirektoratet.dk > Leverandørportal > Ret-

ningslinjer og paradigmer > Udbud og kontrahering > Entreprisekontrakt.

Intet arbejde må påbegyndes, før sikkerhedsstillelsen er stillet og godkendt af bygherren.

Ad § 6, stk. 2 Sikkerhedsstillelsens sum udregnes på baggrund af kontraktsummen.

Efter aflevering skal sikkerheden svare til 10% af entreprisesummen, inkl. tillægs- og

fradragsarbejder.

Ad § 6, stk. 6 Sikkerhedsstillelsen nedskrives ikke ved delaflevering eller ibrugtagning af dele af

anlægget før endelig aflevering.

Ad § 8 Forsikring

Ad § 8, stk. 2 Bygherren er selvforsikret. Den i AB 92 § 8 stk. 1 nævnte dækning af entreprenøren og

eventuelle underentreprenører er omfattet af selvforsikringen.

Inden arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren dokumentere, at ansvarsforsikringen er

tegnet og præmien betalt.

Entreprenøren skal straks underrette bygherren, såfremt præmien for ansvarsforsikringen

ikke betales, eller forsikringsselskabet opsiger forsikringen.

C. Entreprisens udførelse

Ad § 9 Arbejdsplan og afsætning

Ad § 9, stk. 1 Krav til entreprenørens arbejdsplan, herunder anmeldelser til myndigheder, fremgår af

AAB – Styring og samarbejde og SAB - Styring og samarbejde.

Ad § 9, stk. 2 Bygherrens afsætning er nærmere beskrevet i SAB - Arbejdsplads.



SB H125.02.75

SIDE

11 af 50

Ad § 10 Entreprenørens ydelse

Ad § 10, stk. 1 Entreprenøren skal udarbejde alle nødvendige arbejdstegninger samt tegninger og

beregninger etc. til bedømmelse af interimskonstruktioner, stilladser, særlige udførelses-

metoder m.v.

De gældende tegninger, tabeller og beskrivelser m.v. skal altid forefindes på entreprenø-

rens kontor på arbejdspladsen, og bygherren skal have adgang til disse.

Foreslår entreprenøren anvendelse af utraditionelle arbejdsmetoder eller materialer, på-

hviler det ham uden udgift for bygherren og over for denne at dokumentere sådanne ar-

bejdsmetoders eller materialers egnethed.

Færdselsregulerende foranstaltninger

Såfremt bygherren konstaterer, at entreprenøren ikke har påbegyndt afhjælpningen inden

for 1 time efter at én eller flere af nedenstående fejl og mangler skriftligt er påtalt af byg-

herren, politi, vejmyndighed eller Arbejdstilsynet, ifalder der entreprenøren en bod på

5.000 kr., ekskl. moms, pr. påtale:

Afmærkning i forbindelse med arbejdet ikke er opsat i henhold til den godkendte

afmærkningsplan

Der er fejl og mangler på afmærkningen umiddelbart efter entreprenørens kontrol,

og at entreprenøren ikke har iværksat afhjælpning

Hvis påtalen ikke efterkommes inden for den fastsatte tidsfrist, kan bygherren foranstalte

afhjælpning, som vil ske for entreprenørens regning.

En tilsvarende bod ifalder entreprenøren for hvert tilfælde, hvor det konstateres, at spær-

retider ikke overholdes.

Ad § 10, stk. 2 Bygherreleverancer

De materialer, som bygherren påtager sig at levere, skal entreprenøren rekvirere hos til-

synet, mindst 6 uger forinden de ønskes leveret.

Bygherren leverer følgende materialer vederlagsfrit:

Skab inkl. komponenter

Armaturer

Fartviser inkl. styreskab, mast og fundament

Der henvises i øvrigt til SAB – Vejbelysningsmateriel.

Materialer skal overtages af entreprenøren på aftalte steder.

Aflæsning, eventuel oplagring og al videre transport af disse materialer hører under en-

treprisen.

Entreprenøren skal foretage en sådan aflæsning mv. omgående efter det aftalte leve-

ringstidspunkt. Entreprenøren skal betale samtlige udgifter, der skyldes for sen aflæsning.

SB H125.02.75

SIDE

12 af 50

Entreprenøren skal ved modtagelsen sikre sig, at de overtagne materialer er uden synlige

fejl og mangler og i den forudsatte stand og udførelse, og skal ved overtagelsen kvittere

for modtagelsen.

Det påhviler entreprenøren selv at sikre sig, at der med bygherren i tide aftales sådanne

terminer for levering af bygherreleverancer, at arbejdsplanen kan følges. Forsinket leve-

ring kan kun påberåbes i forhold til sådanne aftalte terminer.

Det evt. tiloversblevne materiale fra bygherreleverancer eller opbrudte materialer forbliver

bygherrens ejendom og entreprenøren skal – efter bygherrens nærmere anvisning - op-

lægge det ved afslutning af arbejdet – eller af det pågældende delarbejde.

Afgifter, gebyrer mv. vedr. entreprisens gennemførelse

Forbrugsafgifter til el (byggestrøm), afløb, fjernvarme, vand og lignende udgifter i forbin-

delse med arbejdets udførelse, samt tilslutningsafgifter for eventuelle midlertidige anlæg,

betales af entreprenøren.

Endvidere afholder entreprenøren affaldsgebyrer, miljø- og deponeringsafgifter samt an-

dre afgifter, der skal betales iht. gældende love, regulativer, vedtægter mv.

Bygherren afholder afgifter i forbindelse med bortskaffelse af forurenet jord til et af kom-

munen godkendt deponi. Udgifter til håndtering og transport skal være indeholdt i entre-

prenørens tilbud.

Afgifter, gebyrer mv. vedr. permanente anlæg

Gebyrer, tilslutningsafgifter, investeringsbidrag og lignende for el, vand, gas, kloak, fjern-

varme mv. til permanente konstruktioner samt attester, ibrugtagningstilladelse mv. afreg-

nes direkte af bygherren.

Ad § 11 Projektgennemgang, dokumentation og prøver

Ad § 11, stk. 1 Forhold vedrørende projektgennemgang er angivet i SAB - Styring og samarbejde, afsnit

2.

Det påhviler entreprenøren løbende at fremskaffe dokumentation for kvaliteten af materia-

ler og arbejdsydelser i forbindelse med entreprisens gennemførelse, herunder den kræ-

vede CE-mærkning. Art og omfang er nærmere angivet i udbudsmaterialet.

Dokumentation og prøver skal ske i henhold til krav i udbudsmaterialet, herunder doku-

mentation af kvalitetskontrol, som udføres hos underentreprenører og leverandører.

Dokumentation skal afleveres i forbindelse med entreprisens aflevering som nærmere

beskrevet i SAB – Styring og samarbejde.

Entreprenøren skal uden vederlag afgive materialeprøver for tilsynets stikprøvekontrol. Art

og omfang er nærmere angivet i AAB og SAB.

Ad § 11, stk. 2 Manglende dokumentation, herunder dokumentation af kvalitetskontrol, under

anlægsforløbet vil blive betragtet som manglende kontraktmæssig ydelse og vil medføre

at bygherren foretager tilbagehold i udbetaling af entreprisesummen.

SB H125.02.75

SIDE

13 af 50

Ad § 11, stk. 3 Bygherren skal indvarsles til at overvære al prøveudtagning og materialeprøvning på

entreprenørens arbejdsplads, laboratorium eller andet sted.

Ad § 12 Arbejdets forringelse m.v. Vedligeholdelse

Ad § 12, stk. 4 Før hel eller delvis ibrugtagning af noget af arbejdet skal omfanget af arbejdet, som skal

ibrugtages, fastlægges, og arbejdet skal gennemgås for mangler.

I forbindelse hermed udfærdiges en ibrugtagningsprotokol, hvori der noteres mangler

samt aftaler om afhjælpning.

Ad § 13 Forhold til myndigheder

Ad § 13, stk. 1 Vedrørende forhold til myndigheder er art og omfang som angivet i SAB - Styring og

samarbejde.

Ad § 13, stk. 2 Såfremt en leverance er leveret på arbejdspladsen med overlæs (bagatelgrænse på

0,1 t), betales overskridelsen ikke.

Tilsynet er berettiget til at nægte køretøjer med overlæs adgang til arbejdspladsen.

Til brug for tilsynets kontrol af, hvorvidt der ved en leverance er tale om kørsel med over-

læs, påhviler det entreprenøren at sørge for, at alle vejesedler også påføres oplysninger

om såvel køretøjets indregistreringsnummer som den for det pågældende køretøj gæl-

dende maksimale nyttelast og maksimale totalvægt.

Eventuelle reduktioner i betalingen som følge af overlæs foretages senest ved slutafreg-

ningen, idet tilbudslistens enhedspriser, omregnet til pris pr. ton for den pågældende leve-

rance, anvendes som reduktionsgrundlag.

Ad § 14 Ændringer i arbejdet

Ad § 14, stk. 2 Ingen ændringsarbejder må effektueres uden bygherrens skriftlige accept. Foreligger en

sådan aftale ikke, kan bygherren afvise at betale eventuelle ekstraarbejder henholdsvis

acceptere eventuelle mindrearbejder.

Ad § 14, stk. 3 Tilbudslisten er opdelt i hovedpost, post og underpost.

Underposter vedrører konkrete eller fiktive arbejder (som defineret i TAG), og de angives

som sumposter eller poster med mængder og enhedspriser.

Konkrete arbejder

Ved mængdeændringer anvendes den såkaldte ”post for post metode”, som er beskrevet

nedenfor.

For hver underpost gælder en variationsgrænse på +/- 15 % af hele kontraktsummen, dog

maksimalt +/- 100 % af underposten.

Variationsgrænsen er gældende for hver enkelt underpost, og der sker således ingen

sammenlægning af ændringer, uanset om der er tale om merarbejder eller mindrearbej-

der.

SB H125.02.75

SIDE

14 af 50

Indenfor variationsgrænsen er entreprenøren forpligtet til at levere det pågældende arbej-

de til den tilbudte enhedspris.

Hvis variationsgrænsen for underposten overskrides, er entreprenøren som udgangs-

punkt bundet af den tilbudte enhedspris, medmindre enten bygherren eller entreprenøren

påviser, at forudsætningerne for anvendelsen af de pågældende priser ikke er til stede.

Såfremt entreprenøren påviser, at forudsætningerne for anvendelse af de pågældende

priser ikke er til stede, skal entreprenøren senest 25 arbejdsdage efter arbejdets udførel-

se dokumentere dette samt skriftligt fremkomme med tilbud på ændrede enhedspriser for

den del af afvigelsen, som overstiger variationsgrænsen. Bygherren skal inden 10 ar-

bejdsdage tage stilling til tilbuddet.

Såfremt bygherren påviser, at forudsætningerne for anvendelse af de pågældende priser

ikke er til stede, skal entreprenøren inden 10 arbejdsdage efter bygherrens anmodning

skriftligt fremkomme med tilbud på ændrede enhedspriser for den del af afvigelsen, som

overstiger variationsgrænsen. Bygherren skal inden 10 arbejdsdage tage stilling til tilbud-

det.

Fiktive arbejder

Underposter, hvor arbejdet er fiktivt, er angivet i TBL-tillægsarbejder. For disse arbejder

gælder, at entreprenøren er forpligtet til at levere den pågældende ydelse til den tilbudte

enhedspris uanset hvilken mængde, der leveres.

Ad § 14, stk. 4 For mindre arbejder, for hvilke der ikke er aftalt enhedspriser, gælder følgende.

Bygherren kan ud over de i § 14, stk. 3 nævnte reguleringer forlange ændringsarbejder i

tilslutning til entreprisen udført som regningsarbejde efter nedenstående retningslinjer.

Entreprenøren skal dokumentere udgifter over for bygherren med regnskab og bilag.

Før ændringer i arbejdet iværksættes som regningsarbejder, skal entreprenøren, såfremt

bygherren finder det nødvendigt, udarbejde et overslag.

Under udførelsen af regningsarbejder skal entreprenøren udfærdige og aflevere dagrap-

porter med angivelse af forbrug af materiel, materialer og mandskab.

A. Arbejdsløn

Medgåede timer afregnes efter timesatser anført i TBL.

Underentreprenører, der udfører arbejder som en del af entreprisen, er ved udførelsen af

regningsarbejder omfattet af bestemmelserne i nærværende pkt. A.

B. Materialer

Entreprenøren kan medregne beløb, som han har betalt for materialer, der indgår bliven-

de i bygværker, eller som i øvrigt er nødvendige for arbejdets udførelse, herunder for-

brugsgods i det omfang, det forbruges ved arbejdet. Genindvundne materialer modregnes

entreprenørens tilgodehavender.

Materialer, forbrugsgods etc. forudsættes indkøbt bedst muligt af entreprenøren i fornø-

dent samråd med bygherren og debiteres arbejdet med fakturapriser. Eventuelle rabatter

SB H125.02.75

SIDE

15 af 50

på prislistepriser tilfalder bygherren, medens kontantrabatter, årsbonus og cementbonus

tilfalder entreprenøren.

Entreprenørens udgifter til kørsel, fragt, bugsering og andre transporter til og fra arbejds-

stedet skal inkluderes.

Til de således beregnede udgifter til materialer, forbrugsgods, transport m.v. lægges 5 %.

C. Materiel

Leje af entreprenørens materiel, der har en indkøbsværdi pr. enhed, som er mindre end

50.000,00 kr., skal være indeholdt i entreprenørens enhedspriser og timesatser.

Leje af øvrigt materiel skal aftales mellem bygherren og entreprenøren forud for anven-

delsen.

Til sådan lejebetaling lægges intet honorar.

D. Underentreprenører

Til de rene regningsbeløb lægges 5 %.

I tilfælde af, at arbejdet udføres af et konsortium, bortfalder salærdelen for sådanne reg-

ningsbeløb, hvor den enkelte deltager i konsortiet udfører ekstraarbejder som underen-

treprenør for dette.

Ad § 14, stk. 5 Såfremt der er aftalt enhedspriser, anvendes ”post for post metoden”, jf. ad § 14, stk. 3,

forudsat at mindrearbejderne ikke har karakter af afbestilling eller projektændringer.

Såfremt mindrearbejderne har karakter af afbestilling eller projektændringer, og den sam-

lede entreprisesum ved slutopgørelsen er formindsket med mere end 15 % af kontrakt-

summen, skal entreprenøren for mindrearbejder ud over 15 % af kontraktsummen god-

skrive bygherren de udgifter, som spares eller burde have været sparet. Mindrearbejder

op til 15 % af kontraktsummen reguleres efter ad § 14, stk. 3.

Ad § 17 Bygherrens tilsyn

Ad § 17, stk. 1 Bygherrens tilsyn varetages af COWI A/S.

Ad § 17, stk. 3 Bygherren kan standse arbejdet såfremt foranstaltninger mod trafikken eller naboer ikke

er som foreskrevet, og der vil ikke blive givet tidsfristforlængelse af den grund.

Ad § 17, stk. 4 Bygherrens gennemgang af entreprenørens tegninger, beregninger, leverancer,

miljøforanstaltninger og udførte arbejder fritager ikke entreprenøren for nogen del af an-

svaret for eventuelle fejl og mangler.

Ad § 18 Entreprenørens arbejdsledelse

Ad § 18, stk. 1 Arbejdsledelse og arbejdsklausuler

I forbindelse med arbejdets overdragelse til entreprenøren meddeler denne bygherren,

hvem der på entreprenørens vegne leder og tilser arbejdet.

SB H125.02.75

SIDE

16 af 50

Medarbejderne skal være kvalificerede til de i art og omfang hermed forbundne opgaver.

Krav til kvalifikationer fremgår af respektive arbejdsbeskrivelser.

Udskiftning af nøglepersoner må ikke ske uden bygherrens samtykke.

Såfremt bygherren berettiget finder, at en funktion er utilstrækkeligt bemandet, skal den

pågældende funktion suppleres med fornødent kvalificeret personale.

Entreprenøren er i overensstemmelse med ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i

offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at lønarbejdere og eventuelle underentreprenø-

rers lønarbejdere tilsikres løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvil-

kår, som ikke er mindre gunstige end dem, der er i henhold til gældende kollektiv over-

enskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for ar-

bejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet

udføres. Dette kan anses for overholdt, hvis arbejdet er omfattet af en kollektiv dansk

overenskomst og denne overenskomst overholdes.

Der skal henvises til kollektive overenskomster indgået af de mest repræsentative ar-

bejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Det skal af

disse overenskomster med den fornødne klarhed fremgå hvilken løn, der efter overens-

komsten skal betales.

Entreprenøren forpligter sig til at sikre medarbejdere, herunder også underleverandørers

medarbejdere, der er beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse, løn- og ansættel-

sesvilkår som nævnt ovenfor, og er forpligtet til at orientere medarbejderne om de gæl-

dende arbejdsvilkår.

Overholder entreprenøren ikke de ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav

på yderligere løn fra de ansatte, kan bygherren foretage tilbageholdelse i betalingerne til

entreprenøren med henblik på at sikre de ansattes vilkår.

Det påhviler entreprenøren at sikre, at nærværende entreprise – herunder leverancer –

gennemføres i overensstemmelse med internationale konventioner, som Danmark har til-

sluttet sig, herunder FN’s konvention om barnets rettigheder, børnekonventionen.

Entreprenøren er i tilfælde af, at han beskæftiger udenlandsk arbejdskraft, forpligtet til at

lade sig tilmelde RUT (Register for Udenlandske Tjenesteydere).

Entreprenøren skal løbende redegøre for, hvorvidt han har modtaget dokumentation fra

udenlandske underentreprenører, som er engageret af entreprenøren, for at disse har fo-

retaget anmeldelse til Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) i overensstem-

melse med bekendtgørelsen herom.

Ad § 19 Byggemøder

Ad § 19, stk. 1 De i SAB – Styring og samarbejde anførte møder med projektgennemgang er at sidestille

med byggemøder.

Byggemødereferatet betragtes som godkendt, såfremt indsigelse ikke er gjort på det

efterfølgende byggemøde. Afhængigt af udsendelsestidspunktet for byggemødereferatet

samt byggemødehyppigheden kan der dog træffes anden aftale om indsigelsesfrist.

SB H125.02.75

SIDE

17 af 50

D. Bygherrens betalingsforpligtelse

Ad § 22 Betaling

Ad § 22, stk. 1 Der skal udarbejdes aconto-begæringer månedsvis, og de skal opgøres så de følger

kalendermåneden.

Aconto-begæringer skal udformes ved hjælp af bygherrens web-baserede entrepriseaf-

regningssystem ”JobManager”. Systemet administreres af tilsynet.

Entreprenøren skal uden udgift for bygherren anvende JobManager, som indebærer, at

entreprenøren skal inddatere alle klarmeldinger af udførte mængder med den tilhørende

dokumentation.

Bygherren afholder kursusafgift til entreprenørens deltagelse i et ½-dagskursus i anven-

delse af Jobmanager.

Ingen udbetaling kan finde sted, uden at der for det omhandlede arbejde eller delarbejde

foreligger en godkendt klarmelding. Dette gælder både for kontraktarbejder og for ekstra-

arbejder.

Klarmeldinger skal inddateres i takt med arbejdets udførelse. Såfremt dette overholdes,

kan det retningsgivende oplyses, at aconto-begæringer kan forventes godkendt af tilsynet

senest 3 arbejdsdage efter, at den sidste klarmelding i en aconto-periode er inddateret.

Bygherren afregner entreprisen som selvfakturerende. Betaling vil ske automatisk efter

godkendelsesprocedure i JobManager på et af entreprenøren opgivet kontonummer, og

der vil blive fremsendt et afregningsbilag til en af entreprenøren opgivet mailadresse.

Den i AB 92 § 22 stk. 1 omtalte 15 dages frist regnes fra den dag, den aktuelle lukkede

aconto-begæring er accepteret af entreprenørens debitorbogholder i entrepriseafreg-

ningssystemet.

Ad § 22, stk. 5 Ekstraarbejde skal endeligt afregnes umiddelbart efter dettes færdiggørelse.

Ad § 22, stk. 6 Den faste pris reguleres i tilfælde af statslige indgreb, som er gennemført efter tilbuddets

afgivelse, og som har ført til ikke uvæsentlige mer- eller mindreudgifter ved arbejdets ud-

førelse, og som ikke er dækket af anden regulering. Reguleringen sker i henhold til med-

delelser fra en statslig styrelse.

Bestemmelsen omfatter ikke ændringer, der skyldes valutakurser eller lovmæssige løs-

ninger af arbejdsmarkedets overenskomstforhold.

I fastprisperioden gælder

For den del af entreprisen, der udføres inden for fastprisperioden på 12 måneder, ydes

der entreprenøren godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på et materiale, som det i

færdig form eller på sædvanlig måde indgår i arbejdet, eller på brændstof, der direkte be-

nyttes til arbejdet.

SB H125.02.75

SIDE

18 af 50

Prisstigningen skal være indtrådt efter tilbudsdagen, og inden aftalt prisregulering er trådt i

kraft. Priser og prisstigninger, der indgår som grundlag for godtgørelse, skal være gene-

relt forekommende. De skal fremgå af officielt prismateriale eller i mangel heraf kunne

dokumenteres på anden måde.

Godtgørelsen omfatter den prisstigning, der overstiger 10 % af prisen på det pågældende

materiale på tilbudsdagen. Til denne procentsats lægges 0,50 for hver hele måned, der er

forløbet mellem tilbudsdagen og indkøbstidspunktet. Prisstigning, der indtræder efter det

tidspunkt, hvor materialet eller brændstoffet efter aftale eller sædvane skal indkøbes, kan

ikke medregnes.

Det er en betingelse for at kunne opnå godtgørelse, at summen af de beregnede godtgø-

relsesbeløb udgør mindst 0,50 % af entreprisesummen.

Er entreprenøren i henhold til sin aftale med en underentreprenør forpligtet til at yde godt-

gørelse til denne efter foranstående regler, kan tilsvarende godtgørelse ydes entreprenø-

ren af bygherren, uanset reglen i forrige stykke om godtgørelsesbeløbets størrelse i for-

hold til entreprisesummen.

Ad § 22, stk. 7 Endelig og fuldstændig opgørelse udformes efter tilsynets anvisning.

Ad § 22, stk. 10 Slutopgørelse

Betaling vil ske efter de samme retningslinjer som beskrevet for aconto-betalinger, se ad

§ 22 stk. 1.

Ad § 22, stk. 11 Såfremt bygherren måtte få et tilgodehavende, forrentes dette efter tilsvarende regler.

E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse

Ad § 24 Entreprenørens ret til tidsfristforlængelser

Ad § 24, stk. 1 Forholdene påberåbt i henhold til § 24, stk. 1 berettiger kun til tidsfristforlængelse i det

omfang, de i tidsmæssig henseende har forsinkende indflydelse på kritiske aktiviteter i ar-

bejdsplanen og dermed forsinker arbejdet.

Dersom arbejdets omfang øges ud over det omfang, som fremgår af aftalegrundlaget, og

dette vil medføre forsinkelser, skal forsinkelsen primært imødegås ved indsættelse af

supplerende mandskabs- og materielressourcer, som betales i henhold til gældende reg-

ler. Såfremt dette ikke er muligt, gives tidsfristforlængelse.

Såfremt bygherren har standset arbejdet på grund af forhold, for hvilke entreprenøren er

ansvarlig, eller som følge af, at entreprenørens foranstaltninger til sikring af arbejdets kva-

litetsmæssige gennemførelse ikke er tilstrækkelige, tilkommer der ikke entreprenøren

tidsfristforlængelse.

Ad § 24, stk. 1, nr. 4

SB H125.02.75

SIDE

19 af 50

Til dokumentation for vejrlig skal entreprenøren opsætte målestation på arbejdspladsen,

som registrerer temperatur, vind og nedbør. Alternativt kan anvendes den nærmeste af

Danmarks Meteorologiske Instituts (DMI’s) målestationer.

En vejrligsdag defineres som en arbejdsdag, hvor

der er usædvanligt vejrlig (nedbør, temperatur, vind m.m.),

den aktivitet, der er belastet af vejrliget, er kritisk,

aktiviteten skulle finde sted i henhold til arbejdsplanen og

aktiviteten faktisk ikke kan udføres.

Vejrligsdage registreres på byggepladsen og opgøres ved hvert byggemøde.

Ad § 24, stk. 3 Entreprenøren skal snarest muligt, efter at krav om tidsfristforlængelse er varslet, over for

bygherren skriftligt meddele udstrækningen af de tidsmæssige konsekvenser.

Ad § 25 Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse

Ad § 25, stk. 2 Entreprenøren skal betale en bod for overskridelse af gældende tidsfrister. Boden tilbage-

holdes i betalingen (fratrukket inden momsberegningen) eller kræves udbetalt fra sikker-

hedsstillelsen.

Bodsstørrelserne er pr. påbegyndt uge, som følger:

1. For igangsætnings frist kr. 10.000

3. For færdiggørelsesfristen kr. 20.000

F. Arbejdets aflevering

Ad § 28 Afleveringsforretningen

Ad § 28, stk. 1 Entreprisen skal afleveres i sin helhed.

For de arealer og private fællesveje, som har været berørt af entreprenørens arbejder i

forbindelse med entreprisens gennemførelse, og som ikke er stillet til rådighed af bygher-

ren, skal entreprenøren, og forinden aflevering finder sted, fremskaffe en underskrevet til-

fredshedserklæring fra berørte lodsejere.

I erklæringen bekræftes, at lodsejerne ikke har noget krav på entreprenøren eller bygher-

ren i anledning af entreprisen.

Ad § 28, stk. 2 En mangel anses for væsentlig, såfremt den hindrer ibrugtagning af arbejdet.

Et stort antal mangler kan tilsammen statuere væsentlighed.

SB H125.02.75

SIDE

20 af 50

G. Mangler ved arbejdet

Ad § 30 Mangelbegrebet

Ad § 30, stk. 4 Mangler konstateret ved hel eller delvis ibrugtagning jf. § 12 stk. 4, registreres ved

afleveringen, i det omfang disse ikke er afhjulpet forinden.

Ad § 31 Mangler påvist ved afleveringen

Ad § 31, stk. 1 Entreprenøren skal tilrettelægge mangeludbedringen således, at anvendelsen af

anlægget generes mindst muligt, f.eks. ved at udføre udbedring af mangler på tidspunkter

med lav trafikbelastning. Bygherren kan således kræve, at udførelse af udbedringsarbej-

der finder sted om natten eller i weekender. Entreprenøren kan ikke rejse krav mod byg-

herren i anledning af sådanne krav.

Ad § 32 Mangler påvist efter afleveringen

Ad § 32, stk. 1 Entreprenøren skal tilrettelægge mangeludbedringen således, at anvendelsen af

anlægget generes mindst muligt, f.eks. ved at udføre udbedring af mangler på tidspunkter

med lav trafikbelastning. Bygherren kan således kræve, at udførelse af udbedringsarbej-

der finder sted om natten eller i weekender. Entreprenøren kan ikke rejse krav mod byg-

herren i anledning af sådanne krav.

Ad § 36 Mangelsansvarets ophør

Ad § 36, stk. 1 For entreprisen gælder 5 års mangelsansvar.

Umiddelbart inden udløb af tidsrum for afhjælpningspligt og –ret foretages besigtigelse af

arbejdet, forinden sikkerhed frigives.

Ad § 36, stk. 3 Bestemmelsen er ikke gældende for entreprisen.

I. Særligt om ophævelse

Ad § 42 Konkurs, betalingsstandsning, tvangsakkord m.v.

Ad § 42, stk. 3 Hvis entreprenøren er kommet under rekonstruktionsbehandling og ikke inden 5

arbejdsdage, og med rekonstruktørens samtykke, tilkendegiver at ville videreføre entre-

priseaftalen, kan bygherren hæve aftalen.

Hvis entreprenørens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være således, at han må an-

tages at være ude af stand til at opfylde entrepriseaftalen, kan bygherren hæve aftalen.

Hæveretten er betinget af, at entreprenøren ikke har stillet eller på bygherrens opfordring

ikke straks, og med rekonstruktørens samtykke, stiller betryggende sikkerhed for aftalens

opfyldelse.

SB H125.02.75

SIDE

21 af 50

J. Tvister

Ad § 47 Voldgift

Ad § 47, stk. 1 Uoverensstemmelser

Uoverensstemmelser med tredjemand

Uoverensstemmelser skal altid søges løst, hvor de opstår. Kan dette ikke lade sig gøre,

anvendes fremgangsmåden beskrevet i SAB – Styring og samarbejde afsnit 10.

Adcitation ved tredjemands erstatningskrav

Ved tredjemands sagsanlæg ved domstolene mod bygherren med krav om erstatning

for skade påført i forbindelse med arbejdets udførelse, accepterer entreprenøren, at

bygherren kan adcitere entreprenøren under retssagen. Entreprenøren accepterer endvi-

dere at bygherren kan anlægge regressag ved domstolene mod entreprenøren, såfremt

bygherren har udbetalt erstatning til tredjemand for skade påført i forbindelse med

arbejdets udførelse.

SAB – Styring og samarbejde H125.02.75

SIDE

22 af 50

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB)

Styring og samarbejde

1. Alment

Supplerende bestemmelser til AAB - Styring og samarbejde.

2. Projektgennemgang

Bygherren indkalder til projektgennemgang senest 5 arbejdsdage efter kontraktindgåelse.

3. Arbejdsplan m.v.

3.1 Generelt

Arbejdsplanen skal udarbejdes i overensstemmelse med stavdiagrammetoden eller tilsva-

rende.

Arbejdsplanen skal afleveres senest 2 uger efter kontraktindgåelsen.

Arbejdsplanen skal dække hele anlægsperioden

Arbejdsplanen skal være så detaljeret, at det på ethvert tidspunkt kan vurderes, hvorvidt

tidsplanen overholdes. Arbejdsplanen udformes således, at alle arbejder på den kritiske

vej er angivet.

Entreprenøren skal revidere arbejdsplanen, når det virkelige stade af arbejdet på væsent-

lige punkter afviger fra den senest udarbejdede arbejdsplan.

Ud over det i AAB anførte skal arbejdsplanen indeholde oplysninger om:

Tidspunkter for anmeldelser til myndigheder

Hvornår materialer leveret af bygherren skal være til disposition

Hvornår trafik omlægges

Hvor og hvornår der udføres arbejder, som medfører særlig fare

Oplysninger om den forventede indsats af materiel og mandskab (antal, kategori,

krav til kompetence mv.)

Foranstaltninger af hensyn til miljø, arbejdsmiljø og trafiksikkerhed og –afvikling

Oversigt over månedlige udbetalingers forventede størrelse

Forud for hvert byggemøde (kl. 12 én arbejdsdag før byggemødet) skal entreprenøren

skriftligt aflevere oplysninger til tilsynet om:

Arbejder udført i perioden

Planlagte aktiviteter frem til næste byggemøde

Arbejdets stade

Tillægsarbejder (oversigt og status over aftalesedler).

Økonomioversigt


SIDE

23 af 50

Udover de i SB ad § 2 stk. 2 nævnte overdragelsestidspunkter og de i SB ad § 2 stk. 3

nævnte tidsfrister skal entreprenøren i arbejdsplanen og i sit tilbud tage hensyn til bl.a.:

Særlige trafikale bestemmelser

at trafikafviklingsplan og ansøgning om tilladelse til vejarbejde hos vejmyndigheder

skal fremsendes til bygherren for bemærkninger senest 10 arbejdsdage før plan-

lagt fremsendelse til vejmyndigheden,

at trafikomlægninger på andre veje skal ske på døgnets trafiksvage tidspunkter og

efter specifik aftale med vejmyndighederne,

at trafikken på Høng Landevej/Kalundborgvej skal opretholdes med et spor i hver

retning i hele anlægsperioden,,

Særlige miljømæssige bestemmelser

at arbejder i almindelighed skal udføres på hverdage mellem kl. 07-18 og lørdage

mellem kl. 07-14,

Kun nedenstående arbejder må udføres udenfor disse perioder:

trafikomlægning og arbejder, der af tekniske årsager skal udføres konti-

nuerligt og har en varighed, der ikke kan rummes inden for ovenstående

perioder,

arbejder, der af hensyn til trafikken eller drift af ledninger og tekniske an-

læg, skal udføres uden for tidsrummet hverdage kl. 07-18,

at der kun efter forudgående aftale med tilsynet må arbejdes søn- og helligdage og

lørdage uden for tidsrummet mellem kl. 07 og kl. 14 samt på hverdage uden for

tidsrummet mellem kl. 07 og kl. 18,

at arbejderne er underlagt krav om begrænsning af støj og vibrationer som anført i

SAB – Arbejdsplads, afsnit 7,

at der efter opbrydning af asfalt på nedlagte, skærende veje afsættes 1 arbejdsdag

til udtagning af jordprøver, og at det efter yderligere 10 arbejdsdage kan oplyses,

hvordan vejjord skal håndteres,

Særlige øvrige forhold

at ledningsejerne skal have adgang til at omlægge/fjerne ledninger i entrepriseom-

rådet,

3.2 Plan for Vinterforanstaltninger

Der henvises til SB, ad § 3.

4. Kontrol

4.1 Entreprenørens egenkontrol


SIDE

24 af 50

For ikke rutinemæssig prøveudtagning og prøvning skal entreprenøren varsle bygherren

mindst 5 arbejdsdage, inden prøveudtagning/prøvning skal finde sted.

4.2 Bygherrens kontrol

Bygherren skal have min. 2 arbejdsdag til at gennemgå kontrolafsnit med tilhørende do-

kumentation inden entreprenøren må fortsætte arbejdet.

5. Dokumentation

Arbejdstegninger skal udleveres til bygherren i 2 eksemplarer, samt på digital form (dwg

eller dgn-format).

Al dokumentation for kontroller og registreringer skal være afleveret senest 10 arbejdsda-

ge før aflevering.

Materialet afleveres i elektronisk format, såsom i originalt format og pdf-format.

Entreprisespecifikke plandokumenter skal forelægges bygherren i henhold til tidsfristerne

anført efterfølgende:

Aflevering af ”Som Udført” materialer aftales med tilsynet i forbindelse med aflevering af

entreprisen.

6. Kvalitets- og miljøledelse

6.1 Alment

Entreprenørens kvalitets- og miljøplan skal omfatte følgende forhold:

6.2.1 Procedurer og arbejdsprocedurer

6.2.2 Ansvar, beføjelser og kommunikation

6.2.3 Kontrolplaner

6.2.4 Opfølgning af projektgennemgang

6.2.6 Styring af dokumenter og registreringer

6.2.7 Uddannelse og instruktion

6.2.8 Styring af underentreprenører og leverandører

6.2.9 Styring af bygherreleverancer

6.2 Krav til entreprenørens kvalitets- og miljøplan

6.2.6 Styring af dokumenter og registreringer

På denne entreprise anvendes elektronisk udveksling af dokumenter mellem bygherre og

entreprenør.

Til styring og registrering af dokumenter og data anvender bygherren

Jobmanager

Entreprenøren er forpligtet til at anvende ovenstående.


SIDE

25 af 50

Entreprenøren skal udarbejde en dokumentstyringsplan eller lignende dokument, der for

hver dokumenttype redegør for, hvem der udarbejder, kontrollerer og godkender doku-

menter, samt til hvem de fordeles.

En ajourført oversigt over gældende entreprisedokumenter skal til stadighed være tilgæn-

gelig hos entreprenøren og være tilgængelig for bygherren. Oversigten gennemgås ved

hvert byggemøde.

6.2.7 Uddannelse og instruktion

Særlige krav til kurser ud over lovgivningen:

”Vejen som arbejdsplads”, se afsnit 8.2.1

Entreprenørens ingeniører, formænd, chauffører og medarbejdere, som er beskæftiget

med arbejder på veje i drift, skal alle have gennemført deltagelse i et af Vejdirektoratet

godkendt kursus ”Vejen som arbejdsplads”.

Entreprenørens medlemmer af arbejdsmiljøgruppen (arbejdsmiljøledere og arbejdsmiljø-

repræsentanter) skal have gennemført Arbejdsmiljøuddannelsen.

Entreprenøren skal fremlægge dokumentation i form af ajourførte referen-

cer/CV/kursusbeviser for nøglepersoner jf. ovenstående samt medarbejdere, hvortil der

stilles særlige krav til uddannelse/erfaring.

For alle nævnte kurser gælder, at beviser på deltagelse i andre kurser med tilsvarende

indhold og kvalitet vil blive accepteret.

6.2.8 Styring af underentreprenører og leverandører

Entreprenøren skal redegøre for styring af underentreprenører og leverandører samt

eventuelle konsulenter/projekterende med væsentlig indflydelse på entreprisens kvalitets-

og miljøforhold, herunder hvorledes det sikres, at indkøbte dele og arbejdsydelser er i

overensstemmelse med specificerede krav (modtagekontrol).

Underentreprenører, leverandører samt eventuelle konsulenter/projekterende skal være

omfattet af en kvalitets- og miljøplan eller lignende, der lever op til kravene i udbudsmate-

rialet.

Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en oversigt med tilknyttede underentrepre-

nører, leverandører og eventuelle konsulenter/projekterende.

6.2.9 Styring af bygherreleverancer

Entreprenøren skal redegøre for modtagekontrol, håndtering og opbevaring af bygherre-

leverancer i overensstemmelse med kravene i udbudsmaterialet.

7. Styring af sikkerhed og sundhed i arbejdsområderne

Terminologi: De i AAB anvendte betegnelser ”sikkerhedskoordinator” og ”koordinerende

sikkerhedsmøder” erstattes med betegnelserne ”arbejdsmiljøkoordinator” ”koordinerende

arbejdsmiljømøder”.


SIDE

26 af 50

Terminologi: De i branchen tidligere anvendte betegnelser ”sikkerhedsrepræsentant” og

”sikkerhedsrundering” erstattes med ”arbejdsmiljørepræsentant” og ”arbejdsmiljørunde-

ring”.

7.1 Alment

AAB afsnit 7.1, 3. tekstblok, udgår og erstattes af:

Bygherren skal orienteres om og have adgang til koordinerende arbejdsmiljømøder. Refe-

rater af koordinerende arbejdsmiljømøder skal tilgå bygherre.

Entreprenøren skal inden entreprisens start gennemgå og følge op på bygherrens kort-

lægning af særlige farlige arbejder med henblik på en vurdering af særlige risici og pro-

blemer i relation til sikkerhed og sundhed.

Entreprenøren skal forelægge resultatet af sin vurdering af særlige risici for bygherren til

kommentering. Arbejdsmiljøkoordinatoren indarbejder efterfølgende det i plan for sikker-

hed og sundhed.

På opfordring af arbejdsmiljøkoordinatoren skal entreprenøren deltage i møder vedrøren-

de koordinering af arbejdsmiljø.

7.1.1 Koordinering

Koordinering af sikkerheden skal ske på koordinerende arbejdsmiljømøder/byggemøder

mindst hver 14. dag og ekstraordinære møder ved ulykker og nærved ulykker.

Alle entreprenører/leverandører, der er beskæftigede i en kortere eller længere perioden, i

en kommende 14 dages periode på pladsen, skal deltage.

7.1.2 Tidsplan

Entreprenøren skal aflevere en 4 ugers tidsplan med markering af de særlige farlige ar-

bejder og oplysninger om bemanding inden det koordinerende arbejdsmiljømøde. Dette

kan løbende indarbejdes i entreprenørens detaljerede tidsplan.

7.2 Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i fællesområder

7.2.1 Alment

AAB afsnit 7.2.1 udgår og erstattes af:

Bygherren varetager afgrænsning, koordinering og planlægning af arbejdsmiljøarbejdet i

henhold til bekendtgørelse vedrørende bygherrens pligter, herunder udarbejdelse og ved-

ligeholdelse af plan for sikkerhed og sundhed (PSS).

Bygherren har udpeget en arbejdsmiljøkoordinator, hvis navn oplyses senest ved første

byggemøde.

7.2.2 Afgrænsning

Entreprenøren skal forestå etablering, drift, vedligehold og fjernelse af nødvendige sik-

kerheds- og velfærds foranstaltninger for egne og underleverandørers mandskab på ar-

bejdspladsen.


SIDE

27 af 50

Afgrænsning af og ansvar i fællesområderne fremgår yderligere af PSS, bilag 5.

7.2.3 Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)

AAB afsnit 7.2.3, 1. og 5. tekstblok, udgår og erstattes af:

Bygherrens udpegede arbejdsmiljøkoordinator varetager udarbejdelse og vedligeholdelse

af PSS i henhold til bekendtgørelse vedrørende bygherrens pligter.

Entreprenøren skal senest 10 arbejdsdage før arbejdets påbegyndelse forsyne bygherren

med input til bilag i PSS for entreprisen, hvorefter bygherrens arbejdsmiljøkoordinator

ajourfører PSS´en.

Entreprenøren skal sikre sig , at alle beskæftigede på entreprisen er bekendt med

PSS´en.

Den ajourførte PSS skal foreligge som et selvstændigt dokument inden entreprisearbejdet

kan påbegyndes samt i forbindelse med ændringer.

7.3 Beredskabsplan

Entreprenørens beredskabsplan skal omhandle følgende forhold :

Personskade

Tingskade

Nedfald af materialer

Brud på forsyningsledninger

Særlige forhold ved arbejder ved ledninger (ledninger med tryk, farlige/eksplosive

materialer, højspænding mv.)

Trafikuheld i forbindelse med arbejdets udførelse.

Entreprenøren skal oplyse, hvem der på entreprisen har førstehjælpskursus.

Derudover skal nærmeste akutmodtagelse/traumacenter anføres.

8. Trafiksikkerhed og –afvikling

Terminologi: Den i AAB anvendte betegnelse ”afmærkningsplan” erstattes med betegnel-

sen ” afmærkningsplan for trafikafvikling”.

8.2 Arbejder ved eller på veje i drift

8.2.1 Alment

Vejmyndighed ved arbejder på statsveje med trafik er Vejdirektoratet, Toldbuen 6, 4700

Næstved.

Vejmyndighed ved arbejder på kommuneveje med trafik er kommune Kalundborg og Sla-

gelse kommuner.

Entreprenøren skal indhente rådighedstilladelse 30 arbejdsdage+10 arbejdsdage før ar-

bejdets start ved vejmyndigheden.


SIDE

28 af 50

Entreprenørens medarbejdere, leverandører, underentreprenører mv. der er beskæftiget

med vejarbejder ved eller på veje i drift, skal opfylde uddannelseskravene i ”Instruks for

råden over vejareal”, Vejdirektoratet, i gældende udgave.

Entreprenøren skal til tilsynet fremkomme med en detailtidsplan for arbejderne vedr.

færdselsregulerende foranstaltninger, herunder en plan for de enkelte deletaper. Som bi-

lag til planen vedlægges en telefon- og adresseliste for kontaktpersoner fra entreprenø-

ren. Planen fremsendes til relevante myndigheder herunder T.I.C. (Trafik Informations

Centret tlf. 70 10 10 40). Eventuelle ændringer i planen under udførelsen skal straks

meddeles tilsynet.

Entreprenøren skal underrette T.I.C. og tilsynet, når opsætning af afmærkning påbegyn-

des, og når hele afmærkningen er fjernet.

Entreprenøren skal underrette tilsynet ved alle trafiksikkerhedsmæssigt risikable situatio-

ner, herunder de arbejder indenfor arbejdsområdet, som kræver særlig beskyttelse af vej-

trafikken jfr. Vejregler for opsætning af vejautoværn og påkørselsdæmpere eller hvor der

er risiko for at genstande fra arbejdsområdet kommer ud i trafikområdet.

8.2.2 Afmærkningsplaner for trafikafvikling

Entreprenørens oplæg til trafikafviklingsplaner skal for bygherrens kommentering som

minimum omfatte følgende oplysninger:

Skitse visende arbejdsområdets afgrænsninger under hensyntagen til trafikområ-

de og arbejdsområde.

Arbejdsplan for arbejdsområdet med angivelse af den forudgående og efterføl-

gende aktivitet.

Start og sluttidspunkt for dels rådighed over ansøgte arbejdsområde og dels det

konkrete arbejdsområdes forskellige afmærkningsplaner for trafikafvikling.

Placering af ind- og udkørsler til arbejdsområdet.

Beskrivelse af hvilket arbejde der udføres bag afspærringen.

Yderligere skal entreprenøren udarbejde procedure for, hvorledes selve trafikomlægnin-

gen påtænkes gennemført i marken.

Perioden for bygherrens kommentering af en trafikafviklingsplan er højst 10 arbejdsdage.

Entreprenøren skal i sin planlægning indregne tid til bygherrens kommentering, vejmyn-

dighedens behandling, samt tid til egen planlægning fra modtagelse af godkendt trafikplan

til igangsætning af omlægningen.

Myndighedernes meddelte bestemmelser vedr. bl.a. perioder for etablering af trafikforan-

staltninger for et arbejdsareal og varighed af samme skal overholdes. Givne perioder må

ikke overskrides uden forudgående skriftlig aftale herom med vejmyndigheden.

Senest 3 arbejdsdage inden en trafikomlægning ønskes påbegyndt, udarbejder og frem-

sender entreprenøren en overordnet plan for gennemførelsen inkl. tidspunktet for påbe-

gyndelse og forventet afslutning til bygherren.

Entreprenøren skal til denne plan vedlægge de nødvendige godkendelser til rådighed

over vejareal.


SIDE

29 af 50

9. Styring af forhold til myndigheder, herunder ledningsejere

9.1 Alment

Tilladelser og godkendelser af betydning for entreprisens gennemførelse fremgår af ud-

budsgrundlaget jf. SB ad § 2 stk. 2.

9.2 Forhold til ledningsejere

Entreprenøren skal tage udgangspunkt i ledningsplanerne.

9.3 Koordinering og ledningsmøder

Entreprenøren har ansvaret for koordinering med ledningsejerne.

For koordinering af samarbejdet mellem entreprenør og ledningsejerne indkalder tilsynet

til det første ledningsmøde.

På baggrund af ovenstående ledningsmøde og nærværende projektmateriale skal entre-

prenøren tilrettelægge sit arbejde og koordinere ledningsarbejderne med de respektive

ledningsejere.

10 Erstatningssager uden for kontraktforhold

Ved tredjemands krav mod bygherren for skade påført i forbindelse med arbejdets udfø-

relse følges følgende procedure:

Bygherren anmoder om entreprenørens skriftlige bemærkninger til erstatnings-

kravet med en svarfrist på 3 uger. Skadelidte orienteres samtidig herom.

Entreprenøren sender svaret til bygherren med kopi til skadelidte inden udløbet af

fristen. Svaret skal indeholde bemærkninger vedrørende sagsforløb, ansvarspla-

cering og det krævede erstatningsbeløb.

Såfremt resultatet af høringen viser uenighed om sagsforløb, ansvarsvurdering

eller erstatningsbeløb, og denne uenighed ikke umiddelbart kan afklares, eller så-

fremt entreprenøren ikke overholder den fastsatte høringsfrist, afholdes møde om

sagen mellem bygherren og entreprenøren. Mødet afholdes hos bygherren.

Såfremt der, efter afholdelse af møde, fortsat er uenighed om erstatningsansva-

ret, kan bygherren – såfremt denne finder, at betingelserne herfor er til stede –

udbetale erstatning til skadelidte og efterfølgende anlægge regressag ved dom-

stolene mod entreprenøren.

SAB – Arbejdsplads H125.02.75

SIDE

30 af 50

Arbejdsplads

Supplerende bestemmelser til AAB Arbejdsplads

1. Situationen ved arbejdets start og under arbejdets udførelse

Entrepriseområdet for nærværende entreprise er vist på tegningsbilag. Området henligger

ved arbejdets start som eksisterende vej- og stiarealer.

Entreprenøren skal sikre, at gældende regler ved færdsel og arbejder på vejarealer re-

spekteres.

Bygherren stiller ikke areal til rådighed for indretning af arbejdsplads i denne entreprise.

1.1 Igangværende entrepriser og arbejder

Der er ingen igangværende arbejder på strækningerne.

2. Afsætning

2.1 Bygherrens afsætning

Følgende systemer for horisontal og vertikal afsætning anvendes ved bygherrens og en-

treprenørens afsætning:

-

Koordinater angives i bygherrens referencesystem, der er en lokal tilpasning til

DKTM

-

Koter angives i meter i henhold til højdesystem, der er en lokal tilpasning til

DVR90 (Dansk Vertikal Reference 1990)

-

Vinkler angives i nygrader (400 gon)

2.2 Entreprenørens afsætning

På påhviler entreprenøren at afsætte fundamenter og dermed masternes endelige place-

ring på stedet. Der udleveres koordinatliste.

3. Arbejdsområde, arbejdsplads og adgangsveje

I nærværende SAB benyttes nedenstående definerede begreber:

Arbejdsområde: Et område med definerede grænser til vejarbejdet, som entreprenøren

har råderet over og ansvar for. Området inkluderer afspærring/afmærkning mod trafikom-

rådet, naboarealer og arbejdsstedet.

Arbejdssted: Det sted i arbejdsområdet, hvor der aktuelt udføres arbejde og hvor konflikt

mellem de der arbejder og trafik kan opstå. Færdsel indenfor arbejdsområdet opfattes ik-

ke som arbejdssted i denne sammenhæng.


SIDE

31 af 50

Arbejdsfrit område: Delområde i arbejdsområdet mod trafikområdet/mod motorkøretøjer,

hvor der ikke må udføres arbejde

Anstillingsplads: Område der kan anvendes til skurplads, oplagsplads, materialeoplag,

stationære arbejdssteder mv.

Adgangsveje: De offentlige veje, som giver entreprenøren adgang direkte til projektområ-

det. Her forekommer både offentlig motortrafik og bløde trafikanter, hvilket udløser særli-

ge hensyn ift. renholdelse, afmærkningsmateriel samt ind- og udkørselsforhold.

Arbejdsveje: Vej, som entreprenøren har ansvar for at anlægge, anvende og vedligehol-

de. Fjernes igen efter brug. Her er ikke offentlig adgang.

3.1 Arbejdsområder

Til arbejdsområder disponeres over vejareal på de to delstrækninger. Arealer uden for

vejarealet er ikke til rådighed.

Reklame- og informationsskilte

Der må ikke opsættes reklame- og informationsskilte samt flag ud over de af tilsynet fast-

satte.

3.2 Arbejdsplads

Entreprenøren får ikke stillet arbejdsareal til anstillingsplads til rådighed, men skal selv

sørge for det, hvis han skal bruge det, Evt. behov for anstillingsplads aftales med tilsynet

på opstartsmøde.

3.3 Adgangsveje

Adgangsforhold til arbejdsområde aftales med tilsynet.

3.4 Aflevering af arbejdsområder, arbejdsarealer og adgangsveje

Entreprenøren skal ved arbejdets afslutning udbedre forvoldte skader.

4. Færdselsregulerende foranstaltninger

I nærværende SAB benyttes nedenstående definerede begreber:

Trafikområde: Område under vejmyndighedens ansvar, hvor trafikken færdes og færd-

selsloven gælder.

Bevægeligt vejarbejde: Kontinuerligt kørende arbejdssted og arbejdssted af kortere varig-

hed (maksimalt 1 arbejdsdag på samme sted for samme delaktivitet).

Ubeskyttet arbejde: Arbejde hvor vejarbejderen i forhold til vejtrafikken er ubeskyttet in-

denfor arbejdsstedet. Maskinelt arbejde og arbejde bag beskyttelsesmodul betragtes ikke

som ubeskyttet arbejde. Vejarbejderen bærer personlige værnemidler som f.eks. sikker-

hedsvest.


SIDE

32 af 50

Maskinelt arbejde: Arbejde hvor arbejderen er chauffør eller passager i en maskine eller

et køretøj.

Beskyttelsesmodul: Er en tung genstand, maskine eller køretøj eller anden særlig sikker-

hedsforanstaltning, som vejarbejderen er i læ af for trafikken og som anvendes til beskyt-

telse af vejarbejderen mod påkørsel af vejtrafikken.

Trafikomlægning: Ved ”trafikomlægning” skal forstås omlægning til reducerede kørespor

eller flytning af kørespor.

Trafikledelse: Styring af trafik ved brug af ITS.

Spærretider: Ved spærretider forstås de tidsrum, hvori det ikke tillades at reducere antal-

let af kørespor på vejen. Uden for spærretiden tillades, at antallet af spor på vejen reduce-

res til ét spor i hver retning.

4.1 Alment

Bestemmelserne i ”Instruks for råden over vejareal”, Vejdirektoratet i gældende udgave,

er gældende for entreprisen.

Arbejdet omfatter levering, opstilling, flytning, kontrol, drift, vedligehold og fjernelse af af-

spærringer og afmærkning.

Materialer og materiel til afspærring og afmærkning skal opfylde krav i ”Vejregler for af-

mærkning af vejarbejder mm.” i gældende udgave.

Eventuelle supplerende arbejdsmiljømæssige foranstaltninger til ovenævnte bl.a. beskyt-

telsesmodul begrundet i entreprenørens metodevalg skal vælges og placeres på en så-

dan måde at trafiksikkerheden for vejtrafikken ikke forringes.

Trafikområder administreres af pågældende vejmyndighed – Vejdirektoratet eller kommu-

nen – der også forestår den almindelige drift og vedligehold inklusive beredskabsopgaver

og vinterforanstaltninger i forbindelse med den offentlige trafik.

Nærværende entreprenør forestår den almindelige drift og vedligehold af de trafikforan-

staltninger, der etableres i entreprisen.

Entreprenøren skal overholde de af vejmyndigheden til enhver tid fastsatte spærretider for

vejarbejder og trafikomlægninger.

Se i øvrigt aktuelle spærretider på www.vejsektoren.dk. Begge delstrækninger er belig-

gende på vej nr. 125 og ligger mellem km. 5,5 og km 11,5.

Afspærring og trafikværn skal fjernes af entreprenøren efter endt brug.

4.5 Anvendelse af færdselsregulerende foranstaltninger

4.5.1 Alment

Entreprenøren er ansvarlig for udarbejdelse drift og fjernelse af færdselsregulerende for-

anstaltninger..

http://www.vejsektoren.dk/


SIDE

33 af 50

4.5.1.1 Arbejdets omfang

Arbejdet omfatter:

Udarbejdelse af trafikafviklingsplaner

Etablering af færdselsregulerende foranstaltninger i henhold til godkendte trafik-

afviklingsplaner

Drift af færdselsregulerende foranstaltninger,

Demontering af færdselsregulerende foranstaltninger.

Endelige afmærkningsplaner for trafikafvikling udarbejdes, jf. SAB – Styring og samarbej-

de, afsnit 8.2.2. Som en del af arbejdet skal entreprenøren i hele perioden anvise en an-

svarlig for drift og vedligehold af trafikforanstaltninger samt en stedfortræder. En af disse

skal kunne kontaktes på alle dage og i alle døgnets timer.

Information af offentligheden, herunder meddelelser om trafikomlægninger mv. via pres-

sen og T.I.C., forestås af Vejdirektoratet. Entreprenøren bistår med nødvendige oplysnin-

ger.

4.5.2 Materialer

4.5.2.1 Midlertidig kørebaneafmærkning

Ved vejarbejder af kortere varighed (under en uge) kan gul kørebaneafmærkning anven-

des med RL som min. R4 iht. AAB for kørebaneafmærkning.

Ved vejarbejder af længere varighed anvendes hvid termoplast i reduceret tykkelse, t=2

mm. Eksisterende kørebaneafmærkning, der kan være vildledende, fjernes ved vand-

fræsning eller anden fræsemetode, som ikke skaber for trafikanten vildledende "ar" i as-

faltbelægningen.

Kantlinjer udføres profilerede udenfor tættere bebygget område, dog ikke på ramper.

4.5.2.2 Diverse vejskilte på en eller to standere og markeringskegler

Der anvendes følgende tavler:

Advarselstavler (A), Vigepligtstavler (B), Forbudstavler (C), Påbudstavler (D) og

Oplysningstavler (E), inkl. undertavler (U) og omkørselstavler (F) på en stander.

Midlertidige oplysnings-, orienterings- og vejvisningstavler inkl. undertavler på

hhv. én eller to standere.

N42.2 og N42.3, kantafmærkning med dimensioner jfr. vejregler for afmærkning

af vejarbejder og Vejdirektoratets regler af 3 maj 2011 om ”Anvendelse af anden

kantafmærkningsplade….”

N44, markeringskegler

Rød/hvide lægter som længdeafspærring mellem N44.

O41-45 på 2 standere

N 43 spidsmarkering

Alle tavler skal udføres som anført i Vejdirektoratets tegningsstandard for vejtavler.

4.5.2.3 Energiabsorberende afspærring eller autoværnsbegyndelser

Energiabsorberende afspærring anvendes som følger:


SIDE

34 af 50

Enkeltdæksæt foran autoværnsender jfr. DRI-100 og manual for trafikafvikling

Dobbeltdæksæt eller 3 dobbeltdæksæt med kædefang som tværafspærring

Som autoværnsender kan anvendes godkendte energiabsorberende autoværnsbegyndel-

ser testet efter DS/EN 1317-4 eller tilsvarende standard.

4.5.2.4 Gult lys, hvidt lys, blik eller løbende lys

Afsnit 2.3, krav til gule blinklygter Z93 og blink på køretøjer i Afmærkning af vejarbejder

på statsveje – Tegningsbilag motorveje udgår og erstattes af følgende:

Z93 "Gult blinksignal".

Løbende lys.

Hvidt lys.

Kravene fremgår af Tabel 1: Instruks for Råden over vejareal, november 2012, bilag 4.

4.5.2.5 Tavlevogne

Som mobil afspærring anvendes 4 m tavlevogn iht. ”Vejregler for afmærkning af vejarbej-

der m.m.”.

4.5.2.6 Højdevarsling

4.5.2.7 Mobile fundamenter

Mobile fundamenter til skiltestandere, hegn m.v. skal være eftergivelige eller lavere end

0,10 m.

Anvendelse af ”Hoffmann klodser” på statsveje i forbindelse med vejarbejder på statsveje,

må ikke anvendes i forbindelse med afmærkning af vejarbejder på motor- og motortrafik-

veje.

For så vidt angår 2-sporede hovedlandeveje, må de kun anvendes i byområder, hvor den

permanente hastighed er 50 km/h eller derunder.

4.5.3 Udførelse

4.5.3.1 Generelt

Senest 15 arbejdsdage før en trafikomlægning påbegyndes, skal entreprenøren udarbej-

de og fremsende en overordnet plan for gennemførelsen inkl. tidspunktet for påbegyndel-

se og forventet afslutning til tilsynet.

Trafikomlægningen må ikke påbegyndes, førend denne plan og de tilhørende tilladelser til

rådighed over vejareal er godkendt af myndighederne, jf. SAB – Styring og samarbejde,

afsnit 8.2.

Sammen med den overordnede plan udarbejder og fremsender entreprenøren en ”dreje-

bog”, som i detaljer angiver, hvad der skal laves, hvem der er på stedet og hvem, der kan

kontaktes, hvis noget uforudset skulle indtræffe.

Ved start af en omlægning indmeldes dette til T.I.C.

Inden en trafikomlægning afsluttes og trafikken frigives til omlagt situation, indhentes til-

synets accept hertil. Umiddelbart efter afslutning indmelder entreprenøren dette til T.I.C.


SIDE

35 af 50

Når en trafikomlægning er påbegyndt, kan den normalt ikke standses i andet end slutsitu-

ationen, alternativt startsituationen. Ved fare for ikke at kunne nå at gennemføre en påbe-

gyndt trafikomlægning, eventuelt på grund af vejrforhold, tilkaldes tilsynet straks, så nød-

vendige ændringer kan aftales, iværksættes og meddeles.

Ved alle trafikomlægninger på motorveje inklusiv ramper fjernes ved vandfræsning alle

kørebane-afmærkninger, der ikke er i rigtig placering for forestående placering af køre-

spor.

Eksisterende kørebaneafmærkning, der ikke er på belægning – der fjernes ved fasens

belægningsarbejder – anbefales fjernet forud for opstart af trafikomlægningen. Det sam-

me anbefales for nye striber for næste trafikfase i et arbejdsområde.

4.5.3.2 Trafikværn

Trafikværn opsættes efter afsætningsdata angivet ved stationeringer på afmærkningspla-

ner for trafikafvikling og tværprofil for den aktuelle fase.

Hvor der er testede overgangsstykker mellem forskellige typer af trafikværn skal disse

overgangstykker anvendes.

Trafikværn påbegyndes og afsluttes som anført i monteringsvejledningen.

Afstand mellem skråningskant og bagkant trafikværn skal være større end trafikværnets

dynamiske udbøjning.

5. Ledninger

Af de i SB ad § 2 stk. 2 anførte dokumenter (ledningsplaner fremgår, hvilke ledninger in-

den for arbejdsområdet bygherren har kendskab til.

Det bemærkes, at eksisterende ledninger og kabler ejet af Vejdirektoratet, herunder af-

vandingsledninger, signalkabler, kabler for nødtelefoner og kabler for motorvejens belys-

ning, ikke nødvendigvis er angivet på ledningsplanerne.

Det understreges, at de på ledningsplanerne viste placeringer alene er til orientering. An-

førte ledningstracéer kan omfatte flere typer og antal ledninger og kabler.

Ledningsejerne skal påvise deres ledninger og kabler, før entreprenøren begynder at ar-

bejde i det pågældende område.

Før arbejdet påbegyndes i nærheden af eksisterende ledninger eller kabler, gives besked

til ledningsejerne såvel som til tilsynet. Blotlægges ikke kendte ledninger ved anlægsar-

bejdet, orienteres ledningsejerne og tilsynet.

Bygherren har kendskab til følgende eksisterende ledninger indenfor arbejdsområdet:

DONG GAS DISTRIBUTION A/S

Global Connect A/S

SEAS-NVE Holding A/S

SK Service A/S

Stofa A/S


SIDE

36 af 50

TDC A/S

Kalundborg Forsyning A/S

Løve-Knudstrup Vandværk

Vejdirektoratet

Følgende forholdsregler er gældende ved arbejder i nærheden af:

Elforsyningsanlæg: ”Stærkstrømsbekendtgørelsen. Sikkerhedsforskrifter for byg-

ningsarbejde, vejarbejde, landbrugsarbejde mv. i nærheden af elforsyningsan-

læg”, Sikkerhedsstyrelsen, i gældende udgave (se www.sikkerhedsstyrelsen.dk)

Naturgasledninger: ”Pas på gasledningerne! Sikkerhedsforskrifter for arbejder i

nærheden af naturgasledninger”, De Danske Naturgasselskaber, i gældende ud-

gave (se f.eks. www.hng.dk/raadgivning)

Kabelflytninger må ikke foretages i frostvejr, og ledningsejerne betinger sig 1 måneds

varsel.

Entreprenøren skal være opmærksom på, at bygherren har kendskab til, at der ligger lys-

ledere i begge sider af vejen.

Nøjagtig ledningsplacering fastlægges ved håndgravning.

Arbejdskørsel over ledninger må først ske efter, at der er truffet aftale med tilsynet om

forholdsregler til beskyttelse af disse ledninger.

Såfremt der sker skade på ledninger, hvis tilstedeværelse ikke på forhånd er oplyst, vil

betalingsspørgsmålet skulle afklares mellem entreprenør og ledningsejer.

5.1 Verifikation af eksisterende ledninger

Når ledningsejerens påvisning har fundet sted, blotlægger entreprenøren ved håndgrav-

ning alle eksisterende ledninger og kabler, som berøres af arbejdet og som bevares un-

der arbejdets gennemførelse, inden der maskingraves på stedet. De af ledningsejerne

opstillede betingelser for at arbejde i nærheden af ledningerne overholdes.

Såfremt eksisterende ledninger ikke findes i forbindelse med frigravningen, underrettes

tilsynet samt ledningsejerne, og entreprenøren fortsætter arbejdet efter ledningsejernes

og tilsynets anvisninger.

Såfremt der under gravning findes ledninger eller kabler, som ikke fremgår af de indhen-

tede oplysninger, underrettes tilsynet. Disse ledninger registreres og indmåles (x, y, z).

7. Miljøforhold

7.1 Alment

Entreprenøren skal minimum 15 arbejdsdage før iværksættelse af arbejder, der trods

iværksatte foranstaltninger kan give anledning til gener i form af støj, vibrationer, støv, lugt

mv., advisere tilsynet om, hvilke naboer, der forventes berørt af generne. Dette aftales

nærmere med tilsynet

http://www.sikkerhedsstyrelsen.dk/

http://www.hng.dk/raadgivning


SIDE

37 af 50

7.2 Støjgener

Entreprenøren sørger for ved valg af maskiner, udstyr, materialer, arbejdsmetoder samt

støjdæmpende foranstaltninger at mindske omgivelsernes støjgener ved anlægsaktivite-

terne.

7.9 Affaldshåndtering og -bortskaffelse

Entreprenøren skal i henhold til den kommunale affaldsstrategi eller affaldshåndterings-

plan ved en arbejdsprocedure, angive:

hvilke affaldstyper og nedbrydningsmaterialer, der forventes frembragt under

entreprisens gennemførelse

hvordan der holdes orden og ryddeligt på pladsen

kildesortering af affald og nedbrydningsmaterialer i overensstemmelse med

gældende affaldsregulativ

containeres placering, herunder til- og frakørselsforhold

oprydning og rengøring ved entreprisens afslutning

7.9.1 Materialer og produkter

Entreprenøren skal så vidt det er muligt vælge de mindst miljø- og sundhedsbelastende

materialer og produkter. Der må ikke benyttes stoffer, der er opført på Miljøstyrelsens ”Li-

ste over uønskede stoffer” og Green Cities ”Liste over problematiske stoffer”, hvis der fin-

des egnede alternativer.

Der skal, så vidt muligt:

anvendes materialer afstemt efter byggeriets levetid og med begrænset behov for

vedligehold

undgå anvendelse af PVC rør

vælges asfaltprodukter, hvor der benyttes bitumen uden opløsningsmidler

anvendes produkter og materialer, så mest muligt kan genanvendes ved bort-

skaffelse

vælges materialer og produkter, der let kan adskilles ved bortskaffelse for at opnå

størst mulig genanvendelsesgrad.

Ikke anvendes produkter, der efter endt levetid skal bortskaffes ved deponering.

Entreprenøren skal dokumentere valg af materialer i forhold til ovenstående.

SAB - vejbelysningsmateriel H125.02.75

SIDE

38 af 50

SAB Vejbelysningsmateriel

Supplerende bestemmelser til AAB – Fælles for vejudstyr og AAB - Vejbelysningsmateriel.

1 Alment

1.1 Omfang

Arbejdet omfatter etablering af vejbelysning i følgende anlæg:

2 vejstrækninger

Tilslutning af fartvisere

Vejbelysningsskabe, vejbelysningsarmaturer og fartviser inkl. styreskab, mast og fund-

ment er bygherreleverance.

1.3 Standarder/anvisninger

Ud over de i AAB – Fælles for vejudstyr og AAB – Vejbelysningsmateriel nævnte standar-

der/anvisninger gælder følgende:

ELRÅDs-meddelelser

Elforsyningsselskabets lokale bestemmelser

Leverandør anvisninger

For alle standarder/anvisninger gælder seneste udgave. Skæringsdato er 5 arbejdsdage

før fristen for aflevering af tilbud.

1.4 CE-mærkning

1.4.1 Belysningsmaster

Belysningsmaster skal være CE-mærkede.

Det skal dokumenteres, at de anviste master opfylder de danske krav i henhold til AAB –

Vejbelysningsmateriel, blandt andet med hensyn til korrosionsbestandighed (25 års leve-

tid), vindlast, anvendte partielle lastfaktorer (klasse A i henhold til DS/EN 40-3-3:2003) og

maksimal horisontal udbøjning (klasse 2 i henhold til DS/EN 40-3-3-:2003).

Det skal dokumenteres at de anviste master opfylder kravene til terrænkategori.

Vejdirektoratet har udarbejdet et oversigtsskema over de master, der umiddelbart kan an-

vendes på det danske statsvejnet. Af skemaet fremgår, hvilken terrænkategori og refe-

rencevindhastighed masterne kan opsættes i.

Oversigtsskemaet kan findes på.

http://www.vejdirektoratet.dk/DA/vejsektor/leverandoerportal/Retningslinjerogparadigmer/

Vejogtrafikfaglig-

hed/Projekteringogteknik/vejudstyr/Sider/Vejbelysningsmateriel_oversigtsskemaer.aspx

http://www.vejdirektoratet.dk/DA/vejsektor/leverandoerportal/Retningslinjerogparadigmer/Vejogtrafikfaglighed/Projekteringogteknik/vejudstyr/Sider/Vejbelysningsmateriel_oversigtsskemaer.aspx




SIDE

39 af 50

For at komme på skemaet har masteproducenterne indsendt den nødvendige dokumen-

tation til Vejdirektoratet for deres CE-certificering.

De indsendte oplysninger er efterfølgende evalueret, og de belysningsmaster, der opfyl-

der de stillede krav, fremgår af skemaet.

Hvis der ønskes anvendt belysningsmaster, som ikke fremgår af skemaet, skal leveran-

døren indsende den nødvendige dokumentation til Vejdirektoratet for en evaluering i hen-

hold til ovenstående, hvorefter de medtages på skemaet.

1.5 Levetid

Entreprenøren skal dokumentere, at den krævede levetid for de tilbudte produkter er

sandsynlig.

2 Materialer

2.5 Plast

Kabelrør i jord skal være røde PE-rør, Ø110 mm. Kabelrør under veje skal være trykklas-

se PN10/SDR17. Øvrige kabelrør i jord skal være med ringstivhed på mindst SN8.

2.8 Overfladebehandling

Overgangen mellem evt. malerbehandling eller anden korrosionsbeskyttelse og mast skal

udstrække sig til 100 - 150 mm over færdigreguleret terræn. Maling skal fremstå i samme

farve som masten.

3 Udførelse

3.1 Stål

Af æstetiske årsager skal masterne være af stål.

3.12 Tilspændingsmomenter

Bolte tilspændes efter leverandørens anvisninger.


SIDE

40 af 50

3.13 Master

Master skal være koniske i henhold til definitionerne i AAB.

Den angivne højde er den nominelle højde, i henhold til definitionerne i AAB.

Eftergivelige master skal leveres med følgende klassificering:

Hastighed 70 km/t

Energiabsorbering LE

Sikkerhedskategori skal være højest mulig, idet tilbudsgiver skal oplyse sikkerheds-

klassen.

3.19 Masteindsats/sikringsindsats

Masteindsatse fastgøres med rustfri stålskruer til C-skinne i masten.

Gruppekabler tilsluttes i masteindsatsens klemmer med ens fasefølge i alle master.

3.23 Armaturer

Vejbelysningsarmaturer er bygherreleverance.

3.25 Mærkning og brugsanvisning

Masteindsatse mærkes i bestandig udførelse med lumenpakke.

3.26 Armaturkabler

Alle kabler i master skal være som H07RN-F.

Skumklodser leveres og monteres af el-entreprenøren som følger:

Den første skumklods monteres ≤ 1 m fra masteindsatsen.

Den sidste skumklodsmonteres ≤ 1 m fra armaturarm eller armaturet.

Skumklodserne monteres med ≤ 2,5 m mellemrum

1 skumklods monters lige under mastelugen.


SIDE

41 af 50

Der kan evt. anvendes plasticrør i de master, hvor der monteres armaturer, som leveres

med kabel formonteret.

3.27 Lyskilder

Vejbelysningsarmaturer leveres med lyskilder.

3.28 Vejbelysningsskabe

Vejbelysningsskabe er bygherreleverance.

For opstilling og montage henvises til:

http://udbud.vejdirektoratet.dk/udbud/vd_standarder/Instruktioner/Vejudstyr/B2_Type1_M

ontage_og_installationsvejledning_20121004.pdf

3.29 Styring

Vejbelysningsskabet er ved modtagelse udstyret med Amplight moduler, som styres via

Vejdirektoratets Amplight server hos TeknikGruppen a/s.

Anlægget skal idriftsættes i samarbejde med TeknikGruppen a/s. En udførlig vejledning

er indlagt i dokumentationen, der medfølger vejbelysningsskabet ved levering.

3.30 Kabelgrave

Kabelgrave skal have en dybde og bredde, der sikrer, at kabler kan udlægges mellem 0,7

og 0,8 m under terræn.

3.31 Kabler i jord

Kabler i jord for belysningsanlæg skal svare til NKT type NOIKLX.

3.32 Kabler i rør

Kabelrør under veje udføres som styrede underboringer.

3.33 Fundering

Fundamenter til belysningsmaster skal som hovedregel leveres som præfabrikerede be-

tonfundamenter.

Stålfundamenter kan anvendes, hvis de har samme bæreevne, som betonfundamenter

uanset stålfundamenternes orientering i forhold til masten. For dokumentation af bæreev-

nen se www.vd.dk > Vejsektor > Leverandørportal > Retningslinjer og paradigmer > Vej-

og trafikfaglighed > Projektering og teknik > Vejudstyr > Fundamenter. Hvis der er fore-

skrevet anvendelse af eftergivelige master, skal fundamenternes bredde i alle monte-

ringssituationer målt vinkelret på påkørselsretningen ved den udførte test være større end

eller lig med den ved påkørselstesten anvendte fundamentbredde.

I mastefundamenter skal der være mulighed for at indføre kabler fra 2 sider forskudt 180º.

http://udbud.vejdirektoratet.dk/udbud/vd_standarder/Instruktioner/Vejudstyr/B2_Type1_Montage_og_installationsvejledning_20121004.pdf

http://udbud.vejdirektoratet.dk/udbud/vd_standarder/Instruktioner/Vejudstyr/B2_Type1_Montage_og_installationsvejledning_20121004.pdf

http://vejdirektoratet.dk/DA/vejsektor/leverandoerportal/Retningslinjerogparadigmer/Vejogtrafikfaglighed/Projekteringogteknik/vejudstyr/Sider/Fundamenter.aspx

http://vejdirektoratet.dk/DA/vejsektor/leverandoerportal/Retningslinjerogparadigmer/Vejogtrafikfaglighed/Projekteringogteknik/vejudstyr/Sider/Fundamenter.aspx


SIDE

42 af 50

Evt. indstøbte kabelrør skal være Ø50 mm glatte rør.

3.34 Montering

Armaturskærmens underside skal være vandret.

Master skal orienteres således at lugeåbning vender mod trafikkens kørselsretning.

3.35 Elarbejde

Anmeldelse af belysningsanlægget skal foretages til:

SEAS-NVE A/S

Hovedgaden 36

4520 Svinninge

Entreprenøren skal i rette tid og således at arbejdet ikke forsinkes bestille etablering af el-

forbrugsstedet hos netselskabet.

Entreprenøren skal tilmelde el-forbrugsstedet hos Vejdirektoratets centrale el-enhed.

SAP-opgavenummer og kaldenavn oplyses af tilsynet.

Øvrige oplysninger til brug for udførelse af ovenstående kan findes på www.vd.dk > Vej-

sektor > Leverandørportal > Retningslinjer og paradigmer > Administrative systemer >

Administration af El-forbrugssteder > Etablering.

4 Kontrol

Kontrolplanen er opdelt i kontrolpunkter for de enkelte delelementer.

Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Accept-

kriterium

Dokumentati-

on

1.1 Kabeltracé Tegning VK Kontrol af andre kabler

og ledningers placering

Løbende 100 % Kontroljournal

1.2 Kabeltracé Tegning VK Kontrol af nærføring til

andre kabler og

ledninger


1.3 Kabeltracé VK Kontrol af bund og

kabeldækning


1.4 Kabeltracé VK Kontrol af afmærknings-

bånds /pladers placering


2.1 Foringsrør Tegning VK Kontrol af rørplaceringer

i forhold til kabeltracé


3.1 Fundamen-

ter

Tegning,

koordinatli-

ste

VK/MK Kontrol af korrekt

afsætning


3.2 Fundamen-

ter

VK/MK Kontrol af korrekt

montering


4.1 Kabler Tegning VK Kontrol af korrekte kabel-

typer og dimensioner


4.2 Kabler VK Kontrol af kabelindførin-

ger i master


http://vejdirektoratet.dk/DA/vejsektor/leverandoerportal/Retningslinjerogparadigmer/Administrativesystemer/Sider/default.aspx

http://vejdirektoratet.dk/DA/vejsektor/leverandoerportal/Retningslinjerogparadigmer/Administrativesystemer/Sider/default.aspx


SIDE

43 af 50

5.1 Master VK/MK Kontrol af lodsætning Løbende 100 % Kontroljournal

5.2 Master VK Kontrol af jordkomprime-

ring omkring master


5.3 Master VK Kontrol af kabel-

tilslutninger


6.1 Armaturer VK Kontrol af lumenpakke Løbende 100 % Kontroljournal

8.1 Skab MK

VK

Se slutkontrolrapport

Kontrol af opmærkning

Afslutning 100 % Slutkontrol-

rapport

VK: Visuel kontrol

MK: Målekontrol

5 Dokumentation

Der skal afleveres indmålingsdata som angivet i ”Registrering af indmålingsdata for vejbe-

lysning til DGP”, der kan findes på www.vd.dk > Vejsektor > Leverandørportal > Retnings-

linjer og paradigmer > Vej- og trafikfaglighed > Projektering og teknik > Vejudstyr > Vejbe-

lysningsmateriel – anlægsdokumentation.

Der skal afleveres slutkontrolrapport for eftersyn og afprøvning før idriftsætning iht.

Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, kapitel 61.

For belysningsmaster vist i oversigtsskema – vejbelysningsmateriel skal der afleveres en

kopi af CE-mærket. For belysningsmaster der ikke figurerer i oversigtsskemaet, skal in-

struksen i pkt. 1.4.1 følges.

http://vejdirektoratet.dk/DA/vejsektor/leverandoerportal/Retningslinjerogparadigmer/Vejogtrafikfaglighed/Projekteringogteknik/vejudstyr/Sider/Vejbelysningsmateriel_anlægsdokumentation.aspx



TAG H125.02.75

SIDE

44 af 50

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG)

Generelt

Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG) angiver generelle forudsætninger for fastsættelse

af mængder i tilbudslisten (TBL) samt almindelige og specielle bestemmelser vedrørende

omfanget af ydelser under de enkelte hovedposter, poster og underposter.

Alle mængder er fastsat som teoretiske geometriske mængder (fast mål uden

spild) i henhold til beskrivelser og tegninger, medmindre andet er defineret under den en-

kelte post henholdsvis underpost.

Mængdeændringer jf. AB 92 ad § 14 og SB ad § 14 bestemmes efter de samme princip-

per, som er anvendt ved udregning af tilbudslistens mængder.

Priserne under de enkelte poster henholdsvis underposter skal omfatte samtlige ydelser til

det pågældende arbejde, herunder de i SAB og AAB foreskrevne prøver, kontrolmålinger

og dokumentationer, beregninger m.v. samt spild og eventuelle mermængder udover de

teoretiske, samt alle for entreprisens gennemførelse nødvendige biydelser, herunder

eventuelle tillæg for udførelse udenfor normal arbejdstid samt årstidsbestemte foranstalt-

ninger.

Mængdefastsættelse og afregningsmængder

Hvor ydelsen fastsættes ved en mængde, skal afregningsmængden fastsættes ved op-

måling af det faktisk udførte arbejde i forbindelse med arbejdets udførelse. Såfremt

dokumentationsgrundlaget for fastsættelse af afregningsmængden fjernes under udførel-

sen af arbejdet, skal mængden fastsættes af såvel entreprenøren som tilsynet før arbej-

det igangsættes. I modsat fald fastsætter tilsynet alene grundlaget.

Tilsvarende gælder for arbejder, der tildækkes og ikke er synlige i det færdige anlæg.

TILBUDSLISTENS POSTER

Nedenfor angives specielle bestemmelser vedrørende mængdefastsættelser og ydelses-

omfang for tilbudslistens enkelte hovedposter, poster og underposter. De angivne numre

refererer til tilbudslistens postnumre.

TAG H125.02.75

SIDE

45 af 50

41 Vejbelysningsmateriel

Enhedspriserne under de enkelte poster henholdsvis underposter skal omfatte samtlige

ydelser til det pågældende arbejde, herunder de i SAB og AAB foreskrevne prøver, do-

kumentationer, beregninger mv. samt spild, eventuelle mermængder ud over de teoreti-

ske mv., samt alle for entreprisens gennemførelse nødvendige biydelser.

For ydelser, der ikke har kunnet fastsættes endeligt på forhånd, er fastsat skønnede

mængder.

De udførte mængder bestemmes ved optælling/opmåling og afregnes efter de anførte

enhedspriser.

I det følgende er angivet specielle bestemmelser vedrørende mængdefastsættelser og

ydelsesomfang for tilbudslistens enkelte poster henholdsvis underposter. De angivne

numre refererer til tilbudslistens hovedposter/poster/underposter.

41.01 Bygherreleverancer

41.01.01 Bygherreleverancer

Den faste sum omfatter alle ydelser i forbindelse med bygherreleverancer, herunder

aftaler om leveringssted og tidspunkt, kontrol og rapportering af eventuelle fejl og mangler

og ansvar for leverancer indtil aflevering af det færdige vejbelysningsanlæg.

41.01.02 Afsætning

Den faste sum skal indeholde alle ydelser til afsætninger og godkendelse af disse.

41.02 Afmærkningsmateriel

41.02.01 Vejafmærkningsmateriel, opsætning, drift og vedligeholdelse

Ydelsen omfatter indhentning af rådighedstilladelse, levering, opsætning, drift, vedligehol-

delse, tilsyn og fjernelse af vejafmærkningsmateriel.

41.03 Master

Ydelsen omfatter alle udgifter ved levering af master i den anførte type og højde jf. belys-

ningsplaner, fundamentbolte inkl. smøremiddel.

41.04 Fundamenter

41.04.01 Levering og opstilling af præ-fabrikeret fundament

Ydelsen omfatter alle leverancer og arbejder i forbindelse med etablering af fundamenter,

herunder levering af præfabrikerede fundamenter inkl. udgravning, til fyldning, komprime-

ring, bortskaffelse af overskudsjord og reetablering

TAG H125.02.75

SIDE

46 af 50

41.08 Skabe

41.08.01 Vejbelysningsskab

Ydelsen omfatter, opstilling af vejbelysningsskab type 1 efter leverandørens anvisninger

inkl. udgravning for og etablering af fundament, bortskaffelse af overskudsjord samt re-

etablering.

Ydelsen skal ligeledes omfatte levering og montering af stikledning samt anmeldelse af

installation.

Vejbelysningsskabe er bygherreleverance.

41.09 Kabler

Ydelsen omfatter levering af kabler.

41.11 Eftersyn og afprøvning

Ydelsen omfatter eftersyn og afprøvning af anlægget.

41.13 Kabelgrave

Ydelsen omfatter alle arbejder ved etablering af kabelgrav, klar til udlægning af kabler i

0,7 m dybde.

I ydelsen er inkluderet gravning, læsning, transport og deponering af genanvendeligt be-

fæstelse og fyld langs arbejdsfeltet eller i depot, bortkørsel af overskudsmaterialer til god-

kendt depot, samt udjævning af bund og udlægning af bundgrus efter udlægning af kab-

ler. Tilfyldning og komprimering samt udlæggelse af markeringsbånd samt reetablering af

terræn og befæstelser.

Ydelsen omfatter ikke bortkørsel/deponering af forurenet jord.

41.14.01 Styret underboring

Ydelsen omfatter alle arbejder og leverancer ved udførelsen af styret underførin-

ger/krydsninger i Ø110mm inkl. evt. nødvendige supplerende udgravninger, tilfyldninger

samt retablering.

41.14.02 Anstillinger

Ydelsen omfatter samtlige udgifter som transport, håndtering af materiel, udgravning og

materialer samt alle for arbejdets udførelse nødvendige forberedende arbejder pr. anstil-

ling. Herudover skal ydelsen indeholde alle nødvendige omkostninger for fjernelse af ma-

teriel og genetablering efter udførelse.

41.15 Udlægning af kabler

Ydelsen omfatter levering, udlægning/trækning af kabler i forberedt kabelgrav og udlagte

rør og tilslutning af samtlige kabler såvel for effektfordeling og styring.

41.18 Opstilling af master

41.18.01 Opstilling af master på fundament

TAG H125.02.75

SIDE

47 af 50

Ydelsen omfatter alle arbejder i forbindelse med opstilling af master på fundament samt

ind justering og evt. montering af arme.

41.20 Montering, armaturer og lyskilder

Ydelsen omfatter montering og tilslutning af armaturer.

Alle armaturer inkl. lyskilder er bygherreleverance.

41.21 Masteindsatse

Ydelsen omfatter levering, montering og tilslutning af alle nødvendige dele inkl. kabler og

sikringer.

Ydelsen omfatter opmærkning på masteindsatse med armaturtype og lumenpakke.

41.22 Kabler i mast

Ydelsen omfatter trækning af tændkabler i master samt tilslutning. Endvidere montering

og levering af skumklodser på armaturkabel.

41.23 Diverse

41.23.01 Opstilling af fartviser

Ydelsen omfatter saætning af mast på fundament samt sætning af styreskab til fartviser.

Mast, fundamanet og styreskab er bygherreleverance.

41.23.02 Tilslutning af fartviser

Ydelsen omfatter fremføring af 4x10 NOIKLX kabel fra vejbelysningsskab til styreskab til

fartviser. Tilslutning foretages i samarbejde med leverandøren af fartviseren.

41.23.03 Nedtagning af eksisterende træmast

Ydelsen indeholder nedtagning af eksisterende træmast inkl. armatur samt luftledning.

Nedtagne materialer skal bortskaffes på kontrolleret losseplads.

92.01 Arbejdsløn

Antallet af timer opgøres som de effektive timer personalet er på arbejdsstedet.

93.08 Kurvevogn

Antallet af timer opgøres som de effektive timer personalet benytter kurvevogn på ar-

bejdsstedet.

Bilag 1- Slutkontrolrapport H125.02.75

SIDE

48 af 50

Vejdirektoratet

H125 Slagelse - Kalundborg

Anlæg: __________________________________________________________

Slutkontrolrapport jf. SB afsnit 6 kapitel 61.

Eftersyn:

Skal foretages inden afprøvning og normalt med installation i spændingsløs til-

stand.

Skal mindst omfatte kontrol af følgende forhold:

Generelt:

1. Valg af leder efter strømværdi og spændingsfald (se 523)

2. Valg og indstilling af beskyttelses- og overvågningsudstyr (se kap. 53)

3. Tilstedeværelse af kredsskemaer, advarselskilte og lign. informationer (se

514.5)

4. Identifikation af strømkredse, sikringer, afbrydere, klemmer osv. (se 514)

5. Udførelse af ledernes forbindelser (se 526)

6. Tilgængelighed af hensyn til nem betjening, identifikation og vedligeholdel-

se.

Vejbelysningskab:

7. Mærkning af skab, ud- og indvendig.

8. Skabets stabilitet (indspænding).

9. Nedgravningsdybde (til mærke).

10. Fugtspærre i bunden af skabet.

11. Kabelaflastning i skabet.

Afprøvning:

Skal udføres i det omfang, de kan finde anvendelse, og fortrinsvis i nedenstående

rækkefølge.

1. Installationens isolationsmodstand for det samlede anlæg. (0,5 MΩ)

(se 612.3)


SIDE

49 af 50

Isolationsmåling (SB 612.3)

MΩ Forsyningspunkt Fjerneste mast

Fase L1 til nul

Fase L2 til nul

Fase L3 til nul

nul til jord

Spændingsprøve (SB 612.8)

På kabelanlæg

Funktionsprøve (SB 612.9)

Fotocelle Amp-light

Kontrol af forbindelse til net, kontrol af funktion hos Teknik-Gruppen

AMS s/n __________________________ TLF. nr. ________________________

Spændingsfald (SB 612.10)

Udføringer

Volt Skab U1) Fjerneste

mast U1

Skab

U2

Fjerneste

mast U2

Skab

U3

Fjerneste

mast U3

Fase

L1 til

nul

Fase

L2 til

nul

Fase

L3 til

nul


SIDE

50 af 50

Belastning

Udføringer

Forbrug

Ampere

Forsyningspunkt

U1

Forsyningspunkt

U2

Forsyningspunkt

U3

Fase L1

Fase L2

Fase L3

Kortslutning

Udføringer

Forbrug

Ampere Ikmin

Fjerneste mast

U1

Fjerneste mast

U2

Fjerneste mast

U3

Fase L1- nul

Fase L2 - nul

Fase L3 - nul

Gennemgang foretages den: _______________________________

Installations nr.: _______________________________________________

Aut. installatør: _________

Vejdirektoratet har lokalkontorer i Aalborg, Fløng, Middelfart, Næstved og Skanderborg samt hovedkontor i København.

Find mere information på vejdirektoratet.dk.

VEJDIREKTORATETNiels Juels Gade 13Postboks 90181022 København KTelefon 7244 3333

[email protected]

Documents

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE …leverandorportal.vejdirektoratet.dk/Udbuds specifikke dokumenter/SBB... · Alle henvendelser skal ske skriftligt via e-mail til