Slovenska turistična organizacija - Elektro Gorenjska · Web viewSIST HD 637:S1:2001/A2:2003 11. Ponudnik je dolžan za ponujeno ceno materiala zagotoviti tudi brezplačno izobraževanje

PONUDBA S PONUDBENIM PREDRAČUNOM S SPECIFIKACIJO MATERIALA

Številka ponudbe: ________________Datum: ________________

Ponudnik: ____________________________________________Naslov: ____________________________________________Matična številka: ____________________________________________Identifikacijska številka za DDV: ____________________________________________

Na osnovi javnega razpisa

Naročnik: Elektro Gorenjska, d. d.Naziv javnega naročila: Dobava elektro materialaŠt. javnega naročila (vodena pri naročniku): JN-2/2011

dajemoPONUDBO ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA ZA 1. SKLOP

Cena v EUR (brez DDV)

DDV v EUR

Skupna cena v EUR (z vključenim DDV)

Pri izračunu ponudbene cene ponudnik upošteva količine iz specifikacije materiala za posamezni sklop. Cene v ponudbi vključujejo vse stroške, davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršni koli drugi stroški, povezani z predmetom javnega naročila. Če ponudnik ponuja popust, ga mora vključiti v končno ponudbeno vrednost. Ponujene cene so fiksne in nespremenljive za ves čas trajanja pogodbe. Naročnik ne bo priznaval nikakršnih povišanj cene.

Garancijska doba __________ mesecev (najmanj toliko, kot je navedeno v specifikaciji materiala) od datuma primopredaje

Veljavnost ponudbe _________ (najmanj 120 dni) od datuma javnega odpiranja ponudb

Kraj in datum: Ponudnik:

Žig in podpis:

1

Št. ZAHTEVANI MATERIAL OZIROMA OPREMA Kol. enota

vrednost brez DDV za eno

enota

vrednost brez DDV za vso

količino

vrednost z DDV za eno

enoto Kosignacija

1. NN STIKALNI BLOK **** DOVODNO + RAZDELILNO POLJE(za 4 NN izvode)

3 kos

2. NN STIKALNI BLOK **** DOVODNO + RAZDELILNO POLJE(za 6 NN izvodov)

5 kos


5 kos


2 kos

SKLOP 1: NIZKONAPETOSTNI STIKALNI BLOK 400/230 V

2

PONUDBENA VREDNOST:Brez DDV

……% DDV

SKUPAJ

SKLOP 1: NIZKONAPETOSTNI STIKALNI BLOK 400/230 V

1. NN STIKALNI BLOK – dovodno + razdelilno polje (za 4 NN izvode) ZAHTEVANI PODATKI PODATKI PONUDNIKA

3

- proizvajalec

- tip bloka

- vrsta izvedbe

- število izvodov

- obratovalna napetost

- nazivna frekvenca

- maksimalna napetost - stopnja izolacije Si

- nazivni tok In glavne zbiralke

- nazivni zdržni kratkostični zdržni tok Icw (1sec)

- nazivni udarni kratkostični tok Ipk

- dovodni odklopnik

- sprožnik odklopnika

- max. dimenzije dovodnega polja:

- max. dimenzije razdelilnega polja:

- stikalne letve NV1 (250 A)



- mehanska zaščita

- temperatura delovanja ºC

- stopnja onesnaženosti

- barva

-

-

stikalni blok – deljiv v formi 2b

1dovod + 4 izvodi

400/230 V

50 Hz

1000 V

≥ 1600 A

≥ 35 kA

≥ 77 kA

kompaktni, ≥ Icu = 50kA

LI sprožnik 0,5 -1 In, izkl. tulj.

š430mm x v1900 mm x g400 mm


(EFEN, ETI ali JUNG)



min IP 31

–5 do + 40 ºC

3

RAL 7035

-

2. NN STIKALNI BLOK – dovodno + razdelilno polje (za 6 NN izvode) ZAHTEVANI PODATKI PODATKI PONUDNIKA

4

- proizvajalec

- tip bloka

- vrsta izvedbe

- število izvodov


- nazivna frekvenca





- dovodni odklopnik










- barva

-

-


1dovod + 4 izvodi

400/230 V

50 Hz

1000 V

≥ 1600 A

≥ 35 kA

≥ 77 kA


LI sprožnik 0,5 -1 In, izkl. tulj.






min IP 31

–5 do + 40 ºC

3

RAL 7035

3. NN STIKALNI BLOK - dovodno + razdelilno polje(za 8 NN izvode) ZAHTEVANI PODATKI PODATKI PONUDNIKA

5

- proizvajalec

- tip bloka

- vrsta izvedbe

- število izvodov


- nazivna frekvenca





- dovodni odklopnik










- barva

-

-


1dovod + 4 izvodi

400/230 V

50 Hz

1000 V

≥ 1600 A

≥ 35 kA

≥ 77 kA


LI sprožnik 0,5 - 1 In, izkl. tulj.






min IP 31

–5 do + 40 ºC

3

RAL 7035

4. NN STIKALNI BLOK - dovodno + razdelilno polje(za 10 NN izvode) ZAHTEVANI PODATKI PODATKI PONUDNIKA

6

- proizvajalec

- tip bloka

- vrsta izvedbe

- število izvodov


- nazivna frekvenca





- dovodni odklopnik










- barva

-

-


1dovod + 4 izvodi

400/230 V

50 Hz

1000 V

≥ 1600 A

≥ 35 kA

≥ 77 kA


LI sprožnik 0,5 - 1 In, izkl. tulj.


š1180mm x v1900 mm x g400 mm




min IP 31

–5 do + 40 ºC

3

RAL 7035

7

8

9

10

11

Št. DODATNE ZAHTEVE ZA NN STIKALNI BLOK : ZAHTEVANI PODATKI PODATKI PONUDNIKA

1. Dovodno polje, razdelilno polje ter števčni del morajo biti med seboj kovinsko ločeni (požarno in električno). DA

2. Možnost priključka na agregat v dovodnem polju z vijaki. Priključevanje odvodov s kabelskimi končniki – spodaj. NN stikalni bloki morajo biti v 2b formi. DA

3. Ponudnik mora podati certifikate o ustreznosti ponujenih proizvodov s standardi in predpisi, ki jih izda organ za ugotavljanje skladnosti, priznan v EU ali Izjavo proizvajalca ali dobavitelja o skladnosti po obrazcu SIST EN 17050 – 1:2005 z zahtevanimi standardi, navedenimi v tehnični specifikaciji naročnika in predpisi skupaj s poročili o tipskih preizkusih na vzorcih tipov (skupina artiklov) materiala po priloženi tehnični specifikaciji.

DA - priložiti

4.Dimenzije zbiralnic se spreminjajo glede na projektirano moč TP– (nazivna moč TR) DA

5.Spončne letve v NN omarici morajo biti od proizvajalca Weidmüller ali enake kvalitete. DA

6. Dovodna povezava mora biti zgoraj, za priklop na NN stikalni odklopnik, morajo biti vgrajene tunelske sponke. Spajanje električnih bakrenih povezav, spoji morajo biti izvedeni brez naknadnega vzdrževanja.

DA

7.NN STIKALNI BLOKI morajo ustrezati standardom: 1. SIST EN 61439-1:2010

2. SIST EN 61439-2:20108. Za vgrajevanje merilnega elementa MC750 ali MC760 mora biti pripravljeno ožičenje. DA

9. Pozitivno referenčno potrdilo kupcev, da je ponudnik v zadnjih 3 letih pred rokom za oddajo ponudb, elektrodistribucijskim podjetjem uspešno dobavil vsaj 50 % razpisanih količin NN stikalnih blokov ponujenega proizvajalca oziroma drugega proizvajalca, ki ima enake ali podobne tehnične karakteristike, kot je razpisani material (ponudnik mora v tem primeru referenčnemu potrdilu priložiti tehnično specifikacijo dobavljenega materiala drugega proizvajalca). Ponudnik mora ponudbi priložiti seznam referenčnih dobav ter potrdila ponudnikovih naročnikov, za katere je ponudnik izvedel referenčne dobave z referenčnim potrdilom za vsako navedeno referenco, ki ga potrdi stranka ponudnika.

DA - priložiti

12

10. Dovodni odklopnik mora biti skladen s programsko opremo naročnika NZM – XPC –Soft V2.02 – (Enopolna shema po tipizaciji EG) DA - priložiti

11. Ponudnik je dolžan za ponujeno ceno materiala zagotoviti tudi brezplačno izobraževanje (s praktičnim in teoretičnim delom) za dvajset (20) monterjev in sicer za NN stikalne bloke v minimalnem trajanju 5 ur. Za izobraževanje naročnik ne priznava dodatnih stroškov.

DA

12.Garancijski rok stikalnih blokov Najmanj 24 mesecev

13.Dobavni rok stikalnih blokov do 21 dni oziroma 15

delovnih dni

Podpis in žig ponudnika:

13








DDV v EUR






Žig in podpis:

14

SKLOP 2: DISTRIBUCIJSKI TRANSFORMATORJI 21 / 0,42 kV



enota

vrednost brez DDV za vso količino


enoto Kosignacija

1. 100 kVA, 21/0,42 kV (MIDEL ) 1 kos

2. 160 kVA, 21/0,42 kV (MIDEL ) 3 kos

3. 250 kVA, 21/0,42 kV (MIDEL ) 5 kos

4.400 kVA, 21/0,42 kV (MIDEL )

2 kos

5. 630 kVA, 21/0,42 kV (MIDEL ) 3 kos

6.1000 kVA, 21/0,42 kV (MIDEL )

1 kos

7.SUHI 400 kVA, 21/0,42 kV

1 kos

8. SUHI 630 kVA; 21/0,42 kV 1 kos

9. SUHI 1000 kVA; 21/0,42 kV 1 kos

SKLOP 2: DISTRIBUCIJSKI TRANSFORMATORJI Z IZOLACIJSKO TEKOČINO (MIDEL 7131) 21 / 0,42 kV15


……% DDV

SKUPAJ

1. Transformator moči 100 kVA ZAHTEVANI PODATKI PODATKI PONUDNIKA- proizvajalec- tip transformatorja- hlajenje transformatorja- SN napetost Um- SN napetost Ur- NN napetost U2- stopnja regulacije- vezava- max. višina transformatorja (v mm)- napetost kratkega stika uk- izgube v bakru Pcu- izgube v železu Pfe- nivo hrupa LWA- debelina AKZ- izolacijska tekočina (skladno z IEC 60422)

- srednja nadtemperatura VN navitja- srednja nadtemperatura NN navitja- srednja nadtemperatura olja- ventil za izpust olja- vijaki, podložke, matice

--KNAN24 kV21 kV420 V± 2 x 2,5 %Yzn5≤ 1150 mm4%≤ 1850 W≤ 250 W≤ 43 dB65 µmfizikalno kemijske lastnostistandardna izvedba65 º K65 º K60 º Kne smejo biti iz plastičnih materialovnerjavni material

2. Transformator moči 160 kVA ZAHTEVANI PODATKI PODATKI PONUDNIKA

16

- proizvajalec- tip transformatorja- hlajenje transformatorja- SN napetost Um- SN napetost Ur- NN napetost U2- stopnja regulacije- vezava- max. višina transformatorja (v mm)- napetost kratkega stika uk- izgube v bakru Pcu- izgube v železu Pfe- nivo hrupa LWA- debelina AKZ- izolacijska tekočina (skladno z IEC 60422)


--KNAN24 kV21 kV420 V± 2 x 2,5 %Yzn5≤ 1200 mm4%≤ 2480 W≤ 340 W≤ 45dB65 µmfizikalno kemijske lastnostistandardna izvedba65 º K65 º K60 º Knerjavni materialne smejo biti iz plastičnih materialov


- proizvajalec- tip transformatorja

--

17

- hlajenje transformatorja- SN napetost Um- SN napetost Ur- NN napetost U2- stopnja regulacije- vezava- max. višina transformatorja (v mm)- napetost kratkega stika uk- izgube v bakru Pcu- izgube v železu Pfe- nivo hrupa LWA- debelina AKZ- izolacijska tekočina (skladno z IEC 60422)


KNAN24 kV21 kV420 V± 2 x 2,5 %Dyn5≤ 1200 m4%≤ 3430 W≤ 470 W≤ 48dB65 µmfizikalno kemijske lastnostistandardna izvedba65 º K65 º K60 º Knerjavni materialne smejo biti iz plastičnih materialov


- proizvajalec- tip transformatorja- hlajenje transformatorja- SN napetost Um- SN napetost Ur

--KNAN24 kV21 kV

18

- NN napetost U2- stopnja regulacije- vezava- max. višina transformatorja (v mm)- napetost kratkega stika uk- izgube v bakru Pcu- izgube v železu Pfe- nivo hrupa LWA- debelina AKZ- izolacijska tekočina (skladno z IEC 60422)


420 V± 2 x 2,5 %Dyn5≤ 1400 mm4%≤ 4850 W≤ 670 W≤ 56dB65 µmfizikalno kemijske lastnostistandardna izvedba65 º K65 º K60 º Knerjavni materialne smejo biti iz plastičnih materialov


- proizvajalec- tip transformatorja- hlajenje transformatorja- SN napetost Um- SN napetost Ur- NN napetost U2

--KNAN24 kV21 kV420 V

19

- stopnja regulacije- vezava- max. višina transformatorja (v mm)- napetost kratkega stika uk- izgube v bakru Pcu- izgube v železu Pfe- nivo hrupa LWA- debelina AKZ- izolacijska tekočina (skladno z IEC 60422)

- srednja nadtemperatura VN navitja- srednja nadtemperatura NN navitja- srednja nadtemperatura olja- ventil za izpust olja- vijaki, podložke, matice-zaščita transformatorja

± 2 x 2,5 %Dyn5≤ 1580 mm4%≤ 6850 W≤ 940 W≤ 58dB65 µmfizikalno kemijske lastnostistandardna izvedba65 º K65 º K60 º Knerjavni materialne smejo biti iz plastičnih materialov- integralna zaščita


- proizvajalec- tip transformatorja- hlajenje transformatorja- SN napetost Um- SN napetost Ur- NN napetost U2- stopnja regulacije- vezava

--KNAN24 kV21 kV420 V± 2 x 2,5 %Dyn5

20

- max. višina transformatorja (v mm)- napetost kratkega stika uk- izgube v bakru Pcu- izgube v železu Pfe- nivo hrupa LWA- debelina AKZ- izolacijska tekočina (skladno z IEC 60422)

- srednja nadtemperatura VN navitja- srednja nadtemperatura NN navitja- srednja nadtemperatura olja- ventil za izpust olja- vijaki, podložke, matice-zaščita transformatorja

≤1660 mm6 %≤ 11040 W≤ 1200 W≤ 61dB65 µmfizikalno kemijske lastnostistandardna izvedba65 º K65 º K60 º Knerjavni materialne smejo biti iz plastičnih materialov- integralna zaščita

Št. DODATNE ZAHTEVE ZA TRANSFORMATORJE POLNJENE S IZOLACIJSKO TEKOČINO (Midel 7131): ZAHTEVANI PODATKI PODATKI PONUDNIKA

1. Izolacijska tekočina OPD mora biti po osnovnih karakteristikah v električno izolacijskem smislu primerljiva s klasičnim mineralnim transformatorskim oljem, kar ponudnik dokazuje s splošnim opisom ponujene OPD. Ponujen dielektrik mora ustrezati predvsem kriterijem v smislu uporabnosti, vodo ogrožanja in požarne varnosti. Ponudnik mora poleg splošnega opisa priložiti naslednja dokazila o ustreznosti tekočine izdana s strani Univerze v Ljubljani ali inštituta EiMV oziroma akreditirane institucije:a) strokovno mnenje o primernosti izolacijske tekočine za polnjenje

DA - priložiti

21

transformatorjevb) strokovno mnenje o stopnji vodo ogrožanja s katerim dokazuje, da izolacijskatekočina ni nevarna za vodo (odgovarja razredu ogrožanja vode 0)c) strokovno mnenje v smislu požarne ki dokazuje, da ima tekočina visoko gorišče > 300º C.V primeru, da ponudnik ponuja OPD, ki ni MIDEL 7131, mora priložiti še kemijsko analizo ponujenega alternativnega dielektrika in strokovno mnenje za to pristojneinstitucije (n. Pr. EiMV-kemijski laboratorij), o možnosti mešanja ponujenega OPD z MIDEL 7131, kjer mora biti nedvoumno zapisano, da se dielektrika lahko med seboj mešata, pri čemer ne prihaja do poslabšanja njunih osnovnih elektroizolacijskih in hladilnih karakteristik oz. Lastnosti v smislu vodo ogrožanja in požarne varnosti.

2. Pozitivno referenčno potrdilo kupcev, da je ponudnik v zadnjih 3 letih pred rokom za oddajo ponudb elektrodistribucijskim podjetjem uspešno dobavil vsaj 50 % razpisanih količin distribucijskih transformatorjev S.N./N.N. polnjenih z okolju prijazno izolacijsko tekočino (npr. MIDEL 7131) ponujenega proizvajalca oziroma drugega proizvajalca, ki ima enake ali podobne tehnične karakteristike, kot je razpisani material (ponudnik mora v tem primeru referenčnemu potrdilu priložiti tehnično specifikacijo dobavljenega materiala drugega proizvajalca). Ponudnik mora ponudbi priložiti seznam referenčnih dobav ter potrdila ponudnikovih naročnikov, za katere je ponudnik izvedel referenčne dobave z referenčnim potrdilom za vsako navedeno referenco, ki ga potrdi stranka ponudnika.

DA - priložiti

3. Izjava ponudnika o stalni havarijski rezervi:- za vsak tip TR, ki ima nabavno količino večjo od enega kosa, mora ponudnik pred podpisom pogodbe zagotoviti 1 kos havarijskih zalog, ki jo hrani v skladišču na območju Slovenije,- naročnik ima pred podpisom pogodbe pravico preveriti resničnost izjave o havarijski rezervi in stanje skladišča.

DA - priložiti

4. Merska skica:Priložiti s strani proizvajalca potrjene merske skice DA

5. Ponudnik mora podati certifikate o ustreznosti ponujenih proizvodov s standardi in predpisi, ki jih izda organ za ugotavljanje skladnosti, priznan v EU ali Izjavo proizvajalca ali dobavitelja o skladnosti po obrazcu SIST EN

DA - priložiti

22

17050 – 1:2005 z zahtevanimi standardi, navedenimi v tehnični specifikaciji naročnika in predpisi skupaj s poročili o tipskih preizkusih na vzorcih tipov (skupina artiklov) materiala po priloženi tehnični specifikaciji.

6. Vsi oljni transformatorji morajo biti hermetično zaprti DA7. Imeti morajo pripravljene SN priključke izolirane v plug-in izvedbi

DA

8. Distribucijski transformatorji oljni (MIDEL 7131) 21/0,42 kV morajo ustrezati naslednjim standardom:

SIST EN 60076-1SIST EN 60076-2SIST EN 60076-3SIST EN 60052SIST EN 60060SIST EN 60071SIST EN 60270SIST EN 60354

9. Garancijski rok distribucijskih transformatorjev: Najmanj 5 let10. Ponudnik je dolžan za ponujeno ceno materiala zagotoviti tudi brezplačno

izobraževanje (s praktičnim in teoretičnim delom) za dvajset (20) monterjev in sicer za SN distribucijske transformatorje v minimalnem trajanju 5 ur. Za izobraževanje naročnik ne priznava dodatnih stroškov.

DA

11. Dobavni rok distribucijskih transformatorjev:- transormator vključno do moči 630 kVA- transformator moči 1000 kVA

do 21 dni oziroma 15 delovnih dnido 42 dni oziroma 30 delovnih dni

SKLOP 2: DISTRIBUCIJSKI TRANSFORMATORJI SUHI 21 / 0,42 kV1. Transformator SUHI moči 400 kVA ZAHTEVANI PODATKI PODATKI PONUDNIKA

- proizvajalec

- tip transformatorja

- hlajenje transformatorja

- SN napetost Um

- SN napetost Ur

- NN napetost U2

-

-

AN

24 kV

21 kV

420 V

23

- stopnja regulacije

- vezava

- max. višina transformatorja (v mm)

- napetost kratkega stika uk

- izgube v bakru Pcu pri 120 ºC

- izgube v železu Pfe

- nivo hrupa LWA

- debelina AKZ

- najvišji segretki VN navitja

- najvišji segretki NN navitja

- ventil za izpust olja

- vijaki, podložke, matice

a) Stopnja izpostavljenosti požara:

b) klimatski pogoji:

c) vpliv okolja:

d) nivo dielektričnih razelektrenj

± 2 x 2,5 %

Dyn5

≤1450 mm

6%

≤ 5800 W

≤ 1020 W

≤ 62dB

65 µm

100 K

100 K

ne smejo biti iz plastičnih materialov

nerjavni material

F1

C2

E2

< 10 pC (piko kulonov)


- proizvajalec



- SN napetost Um

- SN napetost Ur

- NN napetost U2


-

-

AN

24 kV

21 kV

420 V

± 2 x 2,5 %

24

- vezava

- max. višina transformatorja (v mm)


- izgube v bakru Pcu 120 ºC


- nivo hrupa LWA

- debelina AKZ




- vezni materiali jedra



c) vpliv okolja:


Dyn5

≤ 1650 mm

6%

≤ 8220 W

≤ 1350 W

≤ 65dB

65 µm

100 K

100 K

nerjavni material


F1

C2

E2



- proizvajalec



- SN napetost Um

- SN napetost Ur

- NN napetost U2


-

-

AN

24 kV

21 kV

420 V

± 2 x 2,5 %

25

- vezava

- max. višina transformatorja ( v mm)


- izgube v bakru Pcu 120 ºC


- nivo hrupa LWA

- debelina AKZ




- vezni materiali jedra



c) vpliv okolja:


Dyn5

≤1850 mm

6%

≤ 11550 W

≤ 1950 W

≤ 66 dB

65 µm

100 K

100 K

nerjavni material


F1

C2

E2


Št. DODATNE ZAHTEVE ZA SUHE TRANSFORMATORJE: ZAHTEVANI PODATKI PODATKI PONUDNIKA

1. Merska skicaPriložiti s strani proizvajalca potrjene merske skice

DA

2. Certifikati o ustreznosti ponujenih proizvodov s standardi in predpisi, ki jih izda organ za ugotavljanje skladnosti, priznan v EU ali Izjavo proizvajalca ali dobavitelja o skladnosti po obrazcu SIST EN 17050 – 1:2005 z zahtevanimi standardi, navedenimi v tehnični specifikaciji naročnika in predpisi skupaj s poročili o tipskih preizkusih na vzorcih tipov (skupina artiklov) materiala po priloženi tehnični specifikaciji.

DA - priložiti

3. Distribucijski transformatorji suhi 21/0,42 kV morajo ustrezati naslednjim SIST EN 60076-1126

standardom: IEC 60726

4. Priključki na SN strani suhih transformatorjev so prilagojeni na standardne ravne končnike. DA


27








DDV v EUR






Žig in podpis:

28

SKLOP 3: RMU STIKALNI BLOKI 24 kV - SF6

Št.ZAHTEVANI MATERIAL OZIROMA

OPREMA Kol. enotavrednost brez

DDV za eno enota


količino

vrednost z DDV za eno enoto Kosignacija

1. RMU 24 kV (VzT) 1 kos

2. RMU 24 kV (VzVzT) 20 kos 2

3. RMU 24 kV (VzVzVzT) 3 kos

4. RMU 24 kV (TVzVzVzVz) 1 kos

5. RMU 24 kV (VzVzMT) 1 kos

6. ENOSTRANSKA RAZŠIRITEV RMU BLOKA 1 kos

7. MOTORNI POGON ODKLOPNEGA LOČILNIKA NA ENOTO 1 kos

SKLOP 3: RMU STIKALNI BLOKI 24 kV

1. RMU 24 kV (VzT) ZAHTEVANI

PODATKIPODATKI PONUDNIKA

-proizvajalec-tip bloka

--

29


……% DDV

SKUPAJ

-vrsta izvedbe - kovinsko oklopljeno-število izvodov-max. dimenzije:-nazivna napetost-zdržna udarna napetost-nazivna frekvenca

Zbiralke:-nazivni tok In-nazivni kratkotrajni zdržni tok – 1s-nazivni temenski zdržni tokOdklopni ločilnik – 3 položajni (vodna celica): -nazivni tok In-nazivni kratkotrajni zdržni tok – 1s

-izvedba kotla RMU bloka-način priključevanje (plug-in tip A in C)-izoliranje-zahtevano temperaturno območje

Ring Main Unit1 vodna + 1 transformatorska(š830 mm x v1500 mm x g800 mm)24 kV125 kV50 Hz

630 A16 kA40 kA

630 A16 kA

hermetično zavarjeno, brez tesnilkabelski končnikiSF6–5 do +40 ºC

2. RMU 24 kV (VzVzT) ZAHTEVANI PODATKI PODATKI PONUDNIKA

-proizvajalec-tip bloka

--

30

-vrsta izvedbe - kovinsko oklopljeno-število izvodov-max. dimenzije:-nazivna napetost-zdržna udarna napetost-nazivna frekvenca

Zbiralke:-nazivni tok In-nazivni kratkotrajni zdržni tok – 1s-nazivni temenski zdržni tok

Odklopni ločilnik – 3 položajni (vodna celica):-nazivni tok In-nazivni kratkotrajni zdržni tok – 1s


Ring Main Unit2 vodni + 1 transformatorska (š1200 mm x v1500 mm x g800 mm)24 kV125 kV50 Hz

630 A16 kA40 kA

630 A16 kA


3. RMU 24 kV (VzVzVzT) ZAHTEVANI PODATKI PODATKI PONUDNIKA-proizvajalec-tip bloka-vrsta izvedbe bloka - kovinsko oklopljeno-število enot

--Ring Main Unit3 vodne + 1 transformatorska

31

-max. dimenzije:-nazivna napetost-zdržna udarna napetost-nazivna frekvenca




(š1620 mm x v1500 mm x g800 mm)24 kV125 kV50 Hz

630 A16 kA40 kA

630 A16 kA


4. RMU 24 kV (TVzVzVzVz) motorni pogon 24 V DC ZAHTEVANI PODATKI PODATKI PONUDNIKA-proizvajalec-tip bloka-vrsta izvedbe - kovinsko oklopljeno-število izvodov

--Ring Main Unit4 vodne + 1 transformatorska

32





(š1920 mm x v1500 mm x g800 mm) 24 kV125 kV50 Hz

630 A16 kA40 kA

630 A16 kA


5. RMU 24 kV (VzVzMT) ZAHTEVANI PODATKI PODATKI PONUDNIKA-proizvajalec-tip bloka-vrsta izvedbe - kovinsko oklopljeno-število izvodov-max. dimenzije:

--Ring Main Unit2 vodni + 1 merilna + 1 transformatorska (š2100 mm x v1500 mm x g800 mm)

33

-nazivna napetost-zdržna udarna napetost-nazivna frekvenca




24 kV125 kV50 Hz

630 A16 kA40 kA

630 A16 kA


Št. DODATNE ZAHTEVE ZA RMU STIKALNI BLOKI 24 kV – SF6: ZAHTEVANI PODATKI PODATKI PONUDNIKA

1. Merska skica DA


DA - priložiti

3. Pri vseh blokih mora biti upoštevano pomožna napetost za izklop v trafo celici 230V - AC. DA

4. Odklopni ločilniki morajo biti tripoložajni na ročni pogon (vklop – izklop - ozemljitev) z funkcijo ozemljevanja make-proof DA

5. Pogonski mehanizmi morajo biti v življenjski dobi brez vzdrževanja (maintenance-free) DA

6. Pozitivno referenčno potrdilo kupcev, da je ponudnik v zadnjih 3 letih pred rokom za oddajo ponudb elektrodistribucijskim podjetjem uspešno

DA - priložiti

34

dobavil vsaj 50 % razpisanih količin stikalnih blokov ponujenega proizvajalca oziroma drugega proizvajalca, ki ima enake ali podobne tehnične karakteristike, kot je razpisani material (ponudnik mora v tem primeru referenčnemu potrdilu priložiti tehnično specifikacijo dobavljenega materiala drugega proizvajalca). Ponudnik mora ponudbi priložiti seznam referenčnih dobav ter potrdila ponudnikovih naročnikov, za katere je ponudnik izvedel referenčne dobave z referenčnim potrdilom za vsako navedeno referenco, ki ga potrdi stranka ponudnika.

7. Izjava ponudnika o stalni havarijski rezervi:- vsak tip RMU stikalnega bloka, ki ima nabavno količino večjo od enega kosa, mora ponudnik pred podpisom pogodbe zagotoviti 1 kos havarijskih zalog, ki jo hrani v skladišču na območju Slovenije.- Naročnik ima pred podpisom pogodbe pravico preveriti resničnost izjave o havarijski rezervi in stanje skladišča.

DA - priložiti

8. Pri montaži in v življenjski dobi RMU blok ne potrebuje nikakršnega dopolnjevanja z plinom DA

9. Varovalke morajo biti nameščene horizontalno vsaka v svoji komori na vodilih. V primerih zamenjave varovalk ne potrebujemo dodatnih orodij. Varovalke morajo biti popolnoma ločene od kotla RMU (v primeru eksplozije varovalk mora ostati blok RMU nepoškodovan).

DA

10. SN STIKALNI BLOKI 20 kV morajo ustrezati naslednjim standardom: 1. SIST EN 62271-100:20022. SIST EN 62271-100:2002/A1:20033. SIST EN 62271-200:20044. SIST EN 62271-102:20025. SIST EN 62271-105:20036. SIST EN 61243-5:20027. SIST EN 60529:19978. SIST EN 60529:1997/A1:20009. SIST EN 60265-1:200110. SIST HD 637:S1:2001/A2:2003

11. Ponudnik je dolžan za ponujeno ceno materiala zagotoviti tudi brezplačno izobraževanje (s praktičnim in teoretičnim delom) za dvajset (20) monterjev in sicer za RMU stikalne bloke v minimalnem trajanju 5 ur. Za izobraževanje naročnik ne priznava dodatnih stroškov.

DA

35

12. Garancijski rok RMU stikalnih blokov Najmanj 24 mesecev13. Dobavni rok RMU stikalnih blokov do 28 dni oziroma 20 delovnih dni


36








DDV v EUR






Žig in podpis:

37

SKLOP 4: RMU STIKALNI BLOKI 24 kV - brez SF6 plina


vrednost brez DDV za eno enoto


količino

vrednost z DDV za eno enoto Kosignacija

1. RMU 24 kV (VzT) 1 kos -

2. RMU 24 kV (VzVzT) 2 kos -

3. RMU 24 kV (VzVzVzT) 1 kos -

4. RMU 24 kV (TVzVzVzVz) 1 kos -

5. RMU 24 kV (VzVzMT) 1 kos -

6.

MOTORNI POGON, ODKLOPNIKA in ODKLOPNEGA LOČILNIKA TER DALJINSKE INDIKACIJE PRISOTNOSTI NAPETOSTI NA ENOTO

1 kos -

SKLOP 4: RMU STIKALNI BLOKI 24 kV brez SF6 plina

1. RMU 24 kV (VzT) ZAHTEVANI

PODATKIPODATKI PONUDNIKA(IZJAVA)

-proizvajalec-tip bloka-vrsta izvedbe - kovinsko

--Ring Main Unit

38

PONUDBENA VREDNOST

Brez DDV

……% DDV

SKUPAJ

oklopljeno-število izvodov-max. dimenzije:-nazivna napetost-zdržna udarna napetost-nazivna frekvenca Zbiralke:-nazivni tok In-nazivni kratkotrajni zdržni tok – 1s-nazivni temenski zdržni tokOdklopni ločilnik – z vidno ozemljitvijo: -nazivni tok In-nazivni kratkotrajni zdržni tok – 1sOdklopnik-nazivni tok In-nazivni izklopni tok-način priključevanje (plug-in tip A in C)-izoliranje-zahtevano temperaturno območje

1 vodna + 1 transformatorska(d760 mm x v1305 mm x g600 mm)24 kV125 kV50 Hz

≥ 630 A≥ 16 kA≥ 40 kA

≥ 630 A≥ 16 kA

≥ 200 A≥ 16 kAkabelski konektorbrez SF6

– 5 ºC do + 40 ºC

2. RMU 24 kV (VzVzT) ZAHTEVANI PODATKI PODATKI PONUDNIKA(IZJAVA)

-proizvajalec-tip bloka-vrsta izvedbe - kovinsko oklopljeno-število izvodov

--Ring Main Unit2 vodni + 1 transformatorska

39


Zbiralke:-nazivni tok In-nazivni kratkotrajni zdržni tok – 1s-nazivni temenski zdržni tokOdklopni ločilnik – z vidno ozemljitvijo: -nazivni tok In-nazivni kratkotrajni zdržni tok – 1sOdklopnik-nazivni tok In-nazivni izklopni tok-način priključevanje (plug-in tip A in C)-izoliranje-zahtevano temperaturno območje

(d1110 mm x v1305 mm x g600 mm)24 kV125 kV50 Hz

≥ 630 A≥ 16 kA≥ 40 kA

≥ 630 A≥ 16 kA


– 5 ºC do + 40 ºC

3. RMU 24 kV (VzVzVzT) ZAHTEVANI PODATKI PODATKI PONUDNIKA(IZJAVA)

-proizvajalec-tip bloka-vrsta izvedbe bloka - kovinsko oklopljeno-število enot-max. dimenzije:

--Ring Main Unit3 vodne + 1 transformatorska (d1460 mm x v1305 mm x g600 mm)

40

-nazivna napetost-zdržna udarna napetost-nazivna frekvenca


24 kV125 kV50 Hz

≥ 630 A≥ 16 kA≥ 40 kA

≥ 630 A≥ 16 kA


– 5 ºC do + 40 ºC

4. RMU 24 kV (TVzVzVzVz) motorni pogon 24 V DC ZAHTEVANI PODATKI PODATKI PONUDNIKA(IZJAVA)

-proizvajalec-tip bloka-vrsta izvedbe - kovinsko oklopljeno-število izvodov-max. dimenzije:-nazivna napetost

--Ring Main Unit4 vodne + 1 transformatorska (d1810 mm x v1305 mm x g600 mm) 24 kV

41

-zdržna udarna napetost-nazivna frekvenca


125 kV50 Hz

≥ 630 A≥ 16 kA≥ 40 kA

≥ 630 A≥ 16 kA


– 5 ºC do + 40 ºC

5. RMU 24 kV (VzVzMT) ZAHTEVANI PODATKI PODATKI PONUDNIKA(IZJAVA)

-proizvajalec-tip bloka-vrsta izvedbe - kovinsko oklopljeno-število izvodov-max. dimenzije:-nazivna napetost-zdržna udarna napetost

--Ring Main Unit2 vodni + 1 merilna + 1 transformatorska (d2110 mm x v1305 mm x g600 mm) 24 kV125 kV

42

-nazivna frekvenca


50 Hz

≥ 630 A≥ 16 kA≥ 40 kA

≥ 630 A≥ 16 kA


– 5 ºC do + 40 ºC

Št. DODATNE ZAHTEVE ZA RMU STIKALNI BLOKI 24 kV brez SF6 plina : ZAHTEVANI PODATKI PODATKI PONUDNIKA

(IZJAVA)1. Merska skica DA -priložiti2. Ponudnik mora podati certifikate o ustreznosti ponujenih proizvodov s

standardi in predpisi, ki jih izda organ za ugotavljanje skladnosti, priznan v EU ali Izjavo proizvajalca ali dobavitelja o skladnosti po obrazcu SIST EN 17050 – 1:2005 z zahtevanimi standardi, navedenimi v tehnični specifikaciji naročnika in predpisi skupaj s poročili o tipskih preizkusih na vzorcih tipov (skupina artiklov) materiala po priloženi tehnični specifikaciji.

DA -priložiti

3. Pri vseh blokih mora biti upoštevano pomožna napetost za izklop v transformatorski celici: 230V - AC. DA

4. Odklopni ločilniki morajo biti opremljeni z ročnim pogonom in vidnim položajem ozemljitve. DA

5. Pogonski mehanizmi morajo biti v življenjski dobi brez vzdrževanja (maintenance-free) DA

6. Pozitivno referenčno potrdilo kupcev, da je ponudnik v zadnjih 3 letih pred rokom za oddajo ponudb elektrodistribucijskim podjetjem uspešno

DA

43

dobavil vsaj 5 RMU stikalnih blokov ponujenega proizvajalca oziroma drugega proizvajalca, ki ima enake ali podobne tehnične karakteristike, kot je razpisani material (ponudnik mora v tem primeru referenčnemu potrdilu priložiti tehnično specifikacijo dobavljenega materiala drugega proizvajalca). Ponudnik mora ponudbi priložiti seznam referenčnih dobav ter potrdila ponudnikovih naročnikov, za katere je ponudnik izvedel referenčne dobave z referenčnim potrdilom za vsako navedeno referenco, ki ga potrdi stranka ponudnika.

7. Izjava ponudnika o stalni havarijski rezervi:- vsak tip RMU stikalnega bloka, ki ima nabavno količino večjo od enega kosa, mora ponudnik pred podpisom pogodbe zagotoviti 1 kos havarijskih zalog, ki jo hrani v skladišču na območju Slovenije,- naročnik ima pred podpisom pogodbe pravico preveriti resničnost izjave o havarijski rezervi in stanje skladišča.

DA -priložiti

8. SN STIKALNI BLOKI 20 kV morajo ustrezati naslednjim standardom: 1. SIST EN 62271-100:20022. SIST EN 62271-100:2002/A1:20033. SIST EN 62271-200:20044. SIST EN 62271-102:20025. SIST EN 60529:19976. SIST EN 60529:1997/A1:20007. SIST EN 60265-1:20018. SIST EN 60044-2:20019. SIST EN 60044-2:2001/A1:200110. SIST EN 60044-2:2001/A2:200311. SIST HD 637:S1:2001/A2:2003

9. Garancijski rok RMU stikalnih blokov Najmanj 24 mesecev.10. Ponudnik je dolžan za ponujeno ceno materiala zagotoviti tudi

brezplačno izobraževanje (s praktičnim in teoretičnim delom) za dvajset (20) monterjev in sicer za RMU stikalne bloke brez SF6 plina v minimalnem trajanju 5 ur. Za izobraževanje naročnik ne priznava dodatnih stroškov.

DA

11. Dobavni rok RMU stikalnih blokov do 28 dni oziroma 20 delovnih dni

Podpis in žig ponudnika:44

45








DDV v EUR






Žig in podpis:

46

SKLOP 5: BETONSKO OHIŠJE MONTAŽNIH TRANSFORMATORSKIH POSTAJ

Št. ZAHTEVANI MATERIAL OZIROMA OPREMA Kol. m.e.


enota


količino


enoto Kosignacija

1.A TP – OSNOVNA IZVEDBA: RAVNA STREHA 4 kos

1.B TP – OSNOVNA IZVEDBA: STREHA DVOKAPNICA 12 kos

2.A TP – SREDNJA IZVEDBA - 1 5 kos

2.B TP – SREDNJA IZVEDBA - 2 2 kos

3. TP – VEČJA IZVEDBA 2 kos

47

PONUDBENA VREDNOST:

Brez DDV

……% DDV

SKUPAJ

SKLOP 5: BETONSKO OHIŠJE MONTAŽNIH TRANSFORMATORSKIH POSTAJ1.A) TP – OSNOVNA IZVEDBA RAVNA STREHA ZAHTEVANI PODATKI PODATKI PONUDNIKA

-proizvajalec-tip TP-vrsta izvedbe TP- izvedba strehe- fasada-max. dimenzije za osnovno izvedbo TP-max. dimenzije merilne opreme:SN RMU blok: do 5 polj

Distribucijski tr. 20/0,4 kV do moči 630 kVA

NN stikalni blok: število NN izvodov: do 12

-Vhod v objekt TP

-Višina kabelskega dela:

-Število kabelskih uvodnic:

- Montažna AB pregrada med distribucijskim transformatorjem in stikališčem

-lovilna posoda za olje dit. tr.

--armirano betonska montažna hišicaravna streha – sika premazprani kulirmax. dimenzije (d370 x g220 x v275)cm

max. dimenzije RMU bloka :(d1900 x g775 x v2000)mm

max. dimenzije dist. tr. : (d1500 x g760 x v1600) mm

max. dimenzije NN bloka. : (d1900 x g500 x v2000) mm

z ene strani≥ 80 cm4 x 5 (na vsaki stranici po 5 uvodnic)

Opcija

kovinska posoda INOX

1.B) TP – OSNOVNA IZVEDBA STREHA ZAHTEVANI PODATKI PODATKI PONUDNIKA48

DVOKAPNICA-proizvajalec-tip TP-vrsta izvedbe TP- izvedba strehe- kritina- fasada-max. dimenzije za osnovno izvedbo TP-max. dimenzije merilne opreme:SN RMU blok: do 5 polj

Distribucijski tr. 20/0,4 kV do moči 630 kVA

NN stikalni blok: število NN izvodov: do 12

-Vhod v objekt TP




-lovilna posoda za olje dit. tr..

--armirano betonska montažna hišicastreha dvokapnica – 30° ali 45° naklonopečna kritina – rdeči bobrovecprani kulirmax. dimenzije (d370 x g220 x v275)cm

max. dimenzije RMU bloka :(d1900 x g775 x v2000)mm

max. dimenzije dist. tr. : (d1500 x g760 x v1600) mm


z ene strani≥ 80 cm4 x 5 (na vsaki stranici po 5 uvodnic)

opcija


2.A TP –SREDNJA IZVEDBA - 1 ZAHTEVANI PODATKI PODATKI PONUDNIKA

49

-proizvajalec-tip TP-vrsta izvedbe TP-max. dimenzije za osnovno izvedbo TP-max. dimenzije merilne opreme:SN RMU blok: do 8 polj

Distribucijski Tr. 20/0,4 kV do moči 1000 kVA

NN razdelilec: število NN izvodov: do 12

-Vhod v objekt TP





--armirano betonska montažna hišicamax. dimenzije (d460 x g270 x v270)cm

max. dimenzije RMU bloka :(d3000 x g775 x v2000)mmmax. dimenzije dist. tr. : (d1750 x g950 x v1650) mm


z ene strani≥ 80 cm

4 x 6 (na vsaki stranici po 6 uvodnic)

DA


2.B TP –SREDNJA IZVEDBA - 2 ZAHTEVANI PODATKI PODATKI PONUDNIKA

50

-proizvajalec-tip TP-vrsta izvedbe TP-max. dimenzije za osnovno izvedbo TP-max. dimenzije merilne opreme:SN RMU blok: do 8 polj

Distribucijski Tr. 20/0,4 kV do moči 1000 kVA


-Vhod v objekt TP






max. dimenzije RMU bloka :(d3000 x g775 x v2000)mmmax. dimenzije dist. tr. : (d1750 x g950 x v1650) mm


z ene strani≥ 80 cm

4 x 6 (na vsaki stranici po 6 uvodnic)

DA


3. TP –VEČJA IZVEDBA ZAHTEVANI PODATKI PODATKI PONUDNIKA51

-proizvajalec-tip TP-vrsta izvedbe TP-max. dimenzije za osnovno izvedbo TP-max. dimenzije merilne opreme:SN RMU blok: do 8 polj ali več

dva distribucijskijska tr. 21/0,42 kV (do moči 2 x 1000 kVA)


-Vhod v objekt TP






max. dimenzije RMU bloka :(d4500 x g775 x v2000)mmmax. dimenzije enega dist. tr. : (d1750 x g950 x v1650) mm

max. dimenzije NN bloka. : (d4500 x g500 x v2000) mmz ene ali dveh strani≥ 80 cm4 x 8 (na vsaki stranici po 8 uvodnic)DAkovinska posoda INOX

Št. DODATNE ZAHTEVE ZA ZAHTEVANI PODATKI PODATKI PONUDNIKA1. Merska skica DA - priložiti

52


DA - priložiti

3.Izjava o skladnosti:Izjava o skladnosti za AB montažna ohišja TP po 2. alineji I. odstavka 25. člena Zakona o gradbenih proizvodih (Ur. l. RS, št. 52/2000), ki jo izda certifikacijski organ.

DA - priložiti

4. Notranje posluževanje TP-popolnoma oklopljeni postroji – popolna varnost proti dotiku - dostopnost tudi za drugo osebje, ki niso iz področja energetike (informatiki, čistilni servisi, nadzor, pregledi, remonti )-enostavna zamenjava ali dograditev opreme

DA

5. Dostop do objekta v TPVhod samo z ene strani (pri osnovni izvedbi in srednji izvedbi), pri večji izvedbi pa lahko iz dveh strani DA

6. Velikost ohišja TPVelikost ohišja mora biti zasnovana za sodobno opremo, ki se uporablja v EU in v SLO distribuciji (merska odstopanja AB montažnih hišic so lahko max. + 3% od podanih ):-20 kV stikalna naprava - SN RMU blok:RMU oklopljen in s kabelskimi konektorji-Distribucijski transformator TR 21/0,42 kV:oklopljen – hermetično zaprt, konektorski SN priključki, izolirani NN priključki-NN razdelilec:modularen, ločen dovodni del, modularno razširljivi odvodi po potrebi,-priključek za NN agregat : odprtina v steni TP (v bližini NN stikalnega bloka) za dovod NN kablov za priključitev agregata

DA

7. Arhitekturne zahteve TPUstrezna arhitektura:-streha ravna (monolitna – iz enega dela – za osnovno izvedbo),- streha dvokapnica - 30° ali 45° naklon.

DA

8. Kompaktnost ohišja oziroma monolitnost-čim manj spojev v stenah in strehi (ne vključuje montažnih spojev)- pri osnovni izvedbi mora biti streha iz enega dela (brez spojev)

DA

53

9. Ekologijalovilna skleda pod TR – posoda iz nerjavne pločevine – zagotovljeno oljno nepropustnost sklede v življenjski dobiPokrov za kletni prostor mora imeti pripravljeni ročki za dvig pokrova

DA

10. Razplet energetskih in komunikacijskih kablov- kabelski SN in NN povezave z distribucijskim transformatorjem naj potekajo iz trafo boksa v kletni kabelski prostor ob ali pod kovinsko lovilno skledo do RMU bloka ali NN razdelilca- kabelski SN in NN dovodi in odvodi naj potekajo iz kletnega kabelskega prostora v vse štiri strani skozi uvodnice

DA

11. Tesnenje kabelskega dela TPZa uvode SN kablov, NN kablov in komunikacijskih kablov iz zunanjosti v kabelski kletni del Tp morajo biti v stene kabelskega prostora vgrajene predfabricirane kabelske uvodnice - dvostranski tesnilni blok z bajonetnim zapiralom (Hauff Technik ali podobno).Sistem mora zagotoviti tesnenje – preprečiti vdor vode in vlage v kabelski del TP.

DA

12. Ozemljitve TPV stene kabelskega prostora morajo biti vgrajene predfabricirane ozemljilne INOX priključnice (Hauff Technik ali podobno) – po min. dva na stranicoSistem ozemljilnih priključkov mora zagotoviti dober spoj, preprečevati korozijo, ter zagotoviti tesnenje – preprečevanje vdora vode in vlage v kabelski del TP.

DA

13. Betonska ohišja TP postaj morajo ustrezati naslednjim standardom: 1. SIST EN 61439-1:20102. SIST EN 61439-2:2010

14. Proizvajalec in dobavitelj odgovarjata za kakovost izvršenih del 2 leti po naročnikovem prevzemu objekta, razen za tiste vgrajene dele in naprave, za katere velja posebna garancijska doba proizvajalcev.Za nosilne elemente konstrukcije velja zakonska garancijska doba 10 let.Gradnja mora biti izvedena skladno z veljavnimi predpisi in pravili stroke.V času garancije je izvajalec dolžan odstraniti in popraviti na svoje stroške vse nepravilnosti, ki bi nastale po njegovi krivdi.

DA

15 Pozitivno referenčno potrdilo kupcev, da je ponudnik v zadnjih 3 letih pred rokom za oddajo ponudb uspešno dobavil elektrodistribucijskim podjetjem vsaj 50 % razpisanih količin armiranih betonskih ohišij transformatorskih postaj ponujenega proizvajalca oziroma drugega proizvajalca, ki ima enake ali podobne tehnične karakteristike, kot je razpisani material (ponudnik mora v tem primeru referenčnemu potrdilu priložiti tehnično specifikacijo dobavljenega materiala drugega proizvajalca). Ponudnik mora ponudbi priložiti seznam referenčnih dobav ter potrdila ponudnikovih naročnikov, za katere je

DA - priložiti

54

ponudnik izvedel referenčne dobave z referenčnim potrdilom za vsako navedeno referenco, ki ga potrdi stranka ponudnika.


55








DDV v EUR






Žig in podpis:

56

SKLOP 6: NIZKONAPETOSTNE PLASTIČNE OMARICE - VGRADNE

Št.

ZAHTEVANI MATERIAL OZIROMA OPREMA Kol. enotavrednost brez DDV za eno

enoto

vrednost brez DDV

za vso količino


enoto

Konsignacija

1. Kabelska NN omarica z 2 vrati in 2 okencema 600 kom 10

2. Kabelska NN omarica z 2 vrati in 3 okenci 200 kom 10


4. Kabelska NN omarica z 1 vrati in 2 okencema 5 kom 1


57


……% DDV

SKUPAJ

SKLOP 6: NIZKONAPETOSTNE PLASTIČNE OMARICE - VGRADNE

1. KABELSKA NIZKONAPETOSTNA OMARICA ZAHTEVANI PODATKI PODATKI PONUDNIKA(IZJAVA)

-proizvajalec-tip omarice-število vrat-število okenc-max. dimenzij omarice:

- material omarice-ohišje omarice-zaščita pred vstopom prahu, vlage in vode-zapiranje omarice-max. prerez dovodnih in odvodnih kablov- barva omarice

--22š450 mm x v900 mm x g190 mm

trdi PVC odporen na UV žarkeizolacijski material, ki ustreza razredu IIIP 44tritočkovnodo 70 mm2

RAL 7035

58



- material omarice-ohišje omarice-zaščita pred vstopom prahu, vlage in vode-zapiranje omarice-max. prerez dovodnih in odvodnih kablov- barva omarice

--23 š600 mm x v900 mm x g190 mm

trdi PVC odporen na UV žarkeizolacijski material, ki ustreza razredu IIIP 44tritočkovnodo 70 mm2

RAL 7035

3. KABELSKA NIZKONAPETOSTNA OMARICA ZAHTEVANI PODATKI PODATKI PONUDNIKA59

(IZJAVA)-proizvajalec-tip omarice-število vrat-število okenc-max. dimenzij omarice:

- material omarice

-ohišje omarice-zaščita pred vstopom prahu, vlage in vode-zapiranje omarice-max. prerez dovodnih in odvodnih kablov- barva omarice

--13š773 mm x v1000 mm x g233 mm

samougasni trdi polikarbonat, odporen na UV žarkeizolacijski material, ki ustreza razredu IIIP 44tritočkovnodo 150 mm2

RAL 7035


60


- material omarice

-ohišje omarice-zaščita pred vstopom prahu, vlage in vode-zapiranje omarice-max. prerez dovodnih in odvodnih kablov- barva omarice

--12š530 mm x v770 mm x g233 mm

samougasni trdi polikarbonat, odporen na UV žarkeizolacijski material, ki ustreza razredu IIIP 44tritočkovnodo 35 mm2

RAL 7035


61


- material omarice

-ohišje omarice

-zaščita pred vstopom prahu, vlage in vode-zapiranje omarice (š770 mm x v530 mm x g233 mm) -zapiranje omarice (š770 mm x v1000 mm x g233 mm)-max. prerez dovodnih in odvodnih kablov- barva omarice

--23(š770 mm x v530 mm x g233 mm +š770 mm x v1000 mm x g233 mm),

samougasni trdi polikarbonat, odporen na UV žarke

izolacijski material, ki ustreza razredu II

IP 44enotočkovnotritočkovnodo 240 mm2

RAL 7035

Št. DODATNE ZAHTEVE ZA NIZKONAPETOSTNE OMARICE - VGRADNE ZAHTEVANI PODATKI PODATKI PONUDNIKA

(IZJAVA)1. Merska skica DA -priložiti2. Ponudnik mora podati certifikate o ustreznosti ponujenih DA - priložiti

62

proizvodov s standardi in predpisi, ki jih izda organ za ugotavljanje skladnosti, priznan v EU ali Izjavo proizvajalca ali dobavitelja o skladnosti po obrazcu SIST EN 17050 – 1:2005 z zahtevanimi standardi, navedenimi v tehnični specifikaciji naročnika in predpisi skupaj s poročili o tipskih preizkusih na vzorcih tipov (skupina artiklov) materiala po priloženi tehnični specifikaciji.

3. Pozitivno referenčno potrdilo kupcev, da je ponudnik v zadnjih 3 letih pred rokom za oddajo ponudb elektrodistribucijskim podjetjem uspešno dobavil vsaj 50 % razpisanih količin nizkonapetostnih omaric ponujenega proizvajalca oziroma drugega proizvajalca, ki ima enake ali podobne tehnične karakteristike, kot je razpisani material (ponudnik mora v tem primeru referenčnemu potrdilu priložiti tehnično specifikacijo dobavljenega materiala drugega proizvajalca). Ponudnik mora ponudbi priložiti seznam referenčnih dobav ter potrdila ponudnikovih naročnikov, za katere je ponudnik izvedel referenčne dobave z referenčnim potrdilom za vsako navedeno referenco, ki ga potrdi stranka ponudnika.

DA -priložiti

4. Izjava ponudnika o stalni havarijski rezervi:Ponudnik mora pred podpisom pogodbe zagotoviti 20% predvidene celotne nabavne količine naročnika , ki jo hrani v skladišču na območju Slovenije. Naročnik ima pred podpisom pogodbe pravico preveriti resničnost izjave o havarijski rezervi in stanje skladišča.

DA -priložiti

5. Kabelske nizkonapetostne omarice - vgradne morajo ustrezati naslednjim standardom:

1. SIST EN 60529:19972. SIST EN 60529:1997/A1:2000

6. NN omarice morajo imeti pripravljeno števčno ploščo DA7. Zatesnitev kabelskega uvoda v NN omarico je potrebno

minimalno 3 tesnila za velikost dovodnih cevi premera od 70 -110 mm (glede na dimenzijo omarice in predvidenih max. prerezov kablov do 240 mm2)

DA

63

8. NN omarice morajo imeti omogočeno prezračevanje oziroma preprečevanje kondenza DA

9. V primeru, da nista merilni in priključni del omarice ločena modularno, morata biti ločena z pregrado po shemi ob naročilu.

DA

10. Garancijski rok NN plastičnih omaric - vgradne Najmanj 12 mesecev11. Dobavni rok NN plastičnih omaric - vgradne do 7 dni oziroma 5 delovnih dni


64








DDV v EUR






Žig in podpis:

65

SKLOP 7: NIZKONAPETOSTNE PLASTIČNE OMARICE - PROSTOSTOJEČE I

Št.ZAHTEVANI MATERIAL OZIROMA OPREMA Kol. enot

a

vrednost brez DDV za

eno enota

vrednost brez DDV

za vso količino


enoto

Kosignacija

1.Kabelska NN omarica PROSTOSTOJEČA - MERILNAmax. dimenzij (š530 mm x v800 mm x g245 mm) 20 kom 1



4.Kabelska NN omarica PROSTOSTOJEČA -RAZDELILNAmax. dimenzij (š660 mm x v800 mm x g320 mm) 5 kom 2




66


……% DDV

SKUPAJ

SKLOP 7: NIZKONAPETOSTNE PLASTIČNE OMARICE - PROSTOSTOJEČE I1. NN OMARICA PROSTOSTOJEČA - MERILNA ZAHTEVANI PODATKI PODATKI PONUDNIKA

-proizvajalec-tip omarice-število vrat-število okenc

-max. dimenzij omarice:

-material omarice-ohišje omarice

-stopnja mehanske zaščite-zapiranje omarice-max. prerez dovodnih in odvodnih kablov-podstavek omarice

- barva omarice

--12za dve merilni mesti z vgrajeno montažno ploščo v priklopnem delu in dvema števčnima ploščama v števčnem delu

š530 mm x v800 mm x g245 mm

trdi PVC odporen na UV žarkemerilna z gladkimi ali rebrastimi vratiizolacijski material, ki ustreza razredu IIIP 44tritočkovnodo 70 mm2

sestavljiv podstavek (višine 1200 mm) z vgrajenim C-profilom za pritrditev objemk za kableRAL 7035

67

2. NN OMARICA PROSTOSTOJEČA - MERILNA ZAHTEVANI PODATKI PODATKI PONUDNIKA-proizvajalec-tip omarice-število vrat-število okenc




- barva omarice

--11za eno merilno mesto z vgrajeno montažno ploščo v priklopnem delu in eno števčno ploščo v števčnem delu




68





- barva omarice

--12za dve merilni mesti z vgrajeno montažno ploščo v priklopnem delu in dvema števčnima ploščama v števčnem deluš660 mm x v800 mm x g245 mm



69

4. NN OMARICA PROSTOSTOJEČA - RAZDELILNA ZAHTEVANI PODATKI PODATKI PONUDNIKA-proizvajalec-tip omarice-število vrat-max. dimenzij omarice:



- barva omarice

--1Š660 mm x v800 mm x g320 mm



70




- barva omarice

--1Š530 mm x v800 mm x g320 mm



71




- barva omarice

--1š800 mm x v800 mm x g320 mm



72




- barva omarice

--1š1058 mm x v800 mm x g320 mm



Št. DODATNE ZAHTEVE ZA NIZKONAPETOSTNE PLASTIČNE OMARICE - PROSTOSTOJEČE I ZAHTEVANI PODATKI PODATKI PONUDNIKA

73

1. Merska skica (DWG podloge) DA2. Ponudnik mora podati certifikate o ustreznosti ponujenih


DA - priložiti

3.

Kabelske nizkonapetostne omarice - prostostoječe I morajo ustrezati naslednjim standardom:

1. SIST EN 60529:19972. SIST EN 60529:1997/A1:20003. SIST EN 60439 -2:20004. SIST EN 60439 -2:2000/A1:20065. SIST EN 60439 -5:2007

4. Temeljna plošča za podstavek dimenzije: 600 x 400 mm.Ponudnik mora v ponudbeni ceni upoštevati tudi vrednosttemeljne plošče podstavka in higroskopskega polnilna.

DA

5. Vsaka omarica mora vsebovati higroskopsko polnilo glede na velikost omarice. Možno odstopanje na določene dimenzije NN omaric je lahko max. ±2%.

DA

6. Omarice morajo biti pripravljene za opremo z tipskimi zbiralkami in sistem 185 mm za montažo varovalnih stikal. DA

7. Vsaka omarica mora imeti izvedeno prezračevanje in tesnilnost proti vdoru vlage izvedeno z mehansko zaščito (tesnjen prehod med podstavki in omaricami mora biti izveden s tesnili za kable). Količina higroskopskega polnila se odraža glede na velikost omarice. Za zatesnitev kabelskega uvoda v NN omarico je potrebno 8 tesnil za velikost dovodnih cevi premera od 70 -110 mm (glede na dimenzijo omarice in predvidenih max. prerezov kablov do 240 mm2)

DA

8. Pozitivno referenčno potrdilo kupcev, da je ponudnik v zadnjih 3 letih pred rokom za oddajo ponudb elektrodistribucijskim podjetjem uspešno dobavil vsaj 50 % razpisanih količin nizkonapetostnih omaric ponujenega proizvajalca oziroma drugega proizvajalca, ki ima enake ali

DA - priložiti

74

podobne tehnične karakteristike, kot je razpisani material (ponudnik mora v tem primeru referenčnemu potrdilu priložiti tehnično specifikacijo dobavljenega materiala drugega proizvajalca). Ponudnik mora ponudbi priložiti seznam referenčnih dobav ter potrdila ponudnikovih naročnikov, za katere je ponudnik izvedel referenčne dobave z referenčnim potrdilom za vsako navedeno referenco, ki ga potrdi stranka ponudnika.

9. Merilni in razdelilni del omarice morata biti ločena z pregrado po shemi ob naročilu. DA

10. Vsaka omarica mora imeti montažno ploščo z izvrtinami iz materiala PERTINAX ali POLIKARBONATA. DA

11. Garancijski rok NN plastičnih omaric - prostostoječe Najmanj 12 mesecev12. Dobavni rok NN plastičnih omaric - prostostoječe do 7 dni oziroma 5 delovnih dni


75








DDV v EUR






Žig in podpis:

76

SKLOP 8: NIZKONAPETOSTNE PLASTIČNE OMARICE - PROSTOSTOJEČE II

Št.

ZAHTEVANI MATERIAL OZIROMA OPREMA Kol. enotavrednost

brez DDV za eno enota

vrednost brez DDV

za vso količino


enotoKosignacija

1.aNN omarica PROSTOSTOJEČA –MERILNA (NEOPREMLJENA)(š440 mm x v850 mm x g320 m) 15 kom 1

1.bNN omarica PROSTOSTOJEČA –RAZDELILNA (OPREMLJENA)(š440 mm x v850 mm x g320 m) 15 kom 1

2.

NN omarica PROSTOSTOJEČA –RAZDELILNA (NEOPREMLJENA) (š590 mm x v1080 mm x g320 m) 25 kom 1

3.a

NN omarica PROSTOSTOJEČA –RAZDELILNA (OPREMLJENA) (š590 mm x v1080 mm x g320 m) 25 kom 1

3.b

NN omarica PROSTOSTOJEČA –RAZDELILNA (OPREMLJENA) (š590 mm x v1080 mm x g320 m) 25 kom 1

4.

NN omarica PROSTOSTOJEČA -RAZDELILNA (NEOPREMLJENA)(š590 mm x v1080 mm x g320 m) 10 kom 5

5.aNN omarica PROSTOSTOJEČA -RAZDELILNA (OPREMLJENA)(š785 mm x v850 mm x g320 m) 15 kom 1

5.bNN omarica PROSTOSTOJEČA -RAZDELILNA (OPREMLJENA) (š785 mm x v850 mm x g320 m) 15 kom 1

6.NN omarica PROSTOSTOJEČA -RAZDELILNA (NEOPREMLJENA)(š1115 mm x v1080 mm x g320 mm)

10 kom 5

7. NN omarica PROSTOSTOJEČA – MERILNA(š550 mm x v1000 mm x g240 mm)

10 kom 1

77

8.NN omarica PROSTOSTOJEČA - MERILNA(š550 mm x v1200 mm x g240 mm) 10 kom 1

9.NN omarica PROSTOSTOJEČA - MERILNA(š785 mm x v1080 mm x g320 mm) 10 kom 1

10.NN omarica PROSTOSTOJEČA – MERILNA(š1115 mm x v1080 mm x g320 mm) 10 kom 1

11.

NN omarica PROSTOSTOJEČA – MERILNA (NEOPREMLJENA)+ NN omarica PROSTOSTOJEČA –RAZDELILNA (OPREMLJENA)(š440 mm x v850 mm x g320 m) + (š590 mm x v850 mm x g320 m)

5 kom 1

12.

NN omarica PROSTOSTOJEČA – MERILNA (NEOPREMLJENA)+ NN omarica PROSTOSTOJEČA – RAZDELILNA (OPREMLJENA)(š440 mm x v850 mm x g320 m) + (š440 mm x v850 mm x g320 m)

15 kom 1

13.

NN omarica PROSTOSTOJEČA – MERILNA (NEOPREMLJENA)+ NN omarica PROSTOSTOJEČA –RAZDELILNA (OPREMLJENA)(š590 mm x v850 mm x g320 m) + (š590 mm x v850 mm x g320 m)

15 kom 1

78

PONUDBENA VREDNOST:

Brez DDV

……% DDV

SKUPAJ

SKLOP 8: NIZKONAPETOSTNE PLASTIČNE OMARICE - PROSTOSTOJEČE II

1.a NN OMARICA PROSTOSTOJEČA - MERILNA (NEOPREMLJENA) ZAHTEVANI PODATKI PODATKI PONUDNIKA


-material omarice

-ohišje omarice


- barva omarice- oprema NN omarice

--10š440 mm x v850 mm x g320 mm

material SMC umetna masa; poliester ojačana s steklenimi vlakni ter patentirano površinsko zaščito UVmerilna z gladkimi ali rebrastimi vratiizolacijski material, ki ustreza razredu IIIP 44tritočkovnodo 70 mm2

sestavljiv podstavek (višine 1200 mm) z vgrajenim C-profilom za pritrditev objemk za kableRAL 7032Montažna ploščaš648 mm x v350 mm x g6,5 mm

1.b NN OMARICA PROSTOSTOJEČA - RAZDELILNA (OPREMLJENA) ZAHTEVANI PODATKI PODATKI PONUDNIKA

79

-proizvajalec-tip omarice-število vrat-število okenc-max. dimenzij omarice:-material omarice

-ohišje omarice


- barva omarice- oprema NN omarice

--10Š440 mm x v850 mm x g320 mmmaterial SMC umetna masa; poliester ojačana s steklenimi vlakni ter patentirano površinsko zaščito UVmerilna z gladkimi ali rebrastimi vratiizolacijski material, ki ustreza razredu IIIP 44tritočkovnodo 70 mm2

sestavljiv podstavek (višine 1200 mm) z vgrajenim C-profilom za pritrditev objemk za kableRAL 7032Vgrajen naj ima zbiralčni sistem Cu 50x5 (predvrtane z navoji za montažo - ponikljane) z varovalčnimi letvami 3- polni vklop:

(4 velikosti II.) s kompletnim pritrdilnim materialom ter pripadajočim številom podpornih izolatorjev.02/400 A 3. kom (max) oziroma01/160 A 6. kom (max)

2. NN OMARICA PROSTOSTOJEČA - RAZDELILNA (NEOPREMLJENA) ZAHTEVANI PODATKI PODATKI PONUDNIKA

80


-material omarice

-ohišje omarice


- barva omarice

--12š590 mm x v850 mm x g320 mm



3.a NN OMARICA PROSTOSTOJEČA – RAZDELILNA(OPREMLJENA) ZAHTEVANI PODATKI PODATKI PONUDNIKA

81

-proizvajalec-tip omarice-število vrat-število okenc-max. dimenzij omarice:-material omarice

-ohišje omarice


-oprema NN prostostoječe omarice

- barva omarice

--11Š590 mm x v1080 mm x g320 mmmaterial SMC umetna masa; poliester ojačana s steklenimi vlakni ter patentirano površinsko zaščito UVmerilna z gladkimi ali rebrastimi vratiizolacijski material, ki ustreza razredu IIIP 44tritočkovnodo 70 mm2

sestavljiv podstavek (višine 1200 mm) z vgrajenim C-profilom za pritrditev objemk za kable

Vgrajen naj ima zbiralčni sistem (predvrtane z navoji za montažo - ponikljane) z varovalčnimi letvami 3- polni vklop (4 velikosti II.) s kompletnim pritrdilnim materialom ter pripadajočim številom podpornih izolatorjev.

RAL 7032

3.b NN OMARICA PROSTOSTOJEČA – RAZDELILNA(OPREMLJENA) ZAHTEVANI PODATKI PODATKI PONUDNIKA

-proizvajalec -82

-tip omarice-število vrat-število okenc-max. dimenzij omarice:-material omarice

-ohišje omarice



- barva omarice

-12Š590 mm x v1080 mm x g320 mmmaterial SMC umetna masa; poliester ojačana s steklenimi vlakni ter patentirano površinsko zaščito UVmerilna z gladkimi ali rebrastimi vratiizolacijski material, ki ustreza razredu IIIP 44tritočkovnodo 240 mm2


Vgrajen naj ima zbiralčni sistem (predvrtane z navoji za montažo - ponikljane) z varovalčnimi letvami 3- polni vklop (8 velikosti 00) s kompletnim pritrdilnim materialom ter pripadajočim številom podpornih izolatorjev.

RAL 7032

4. NN OMARICA PROSTOSTOJEČA – RAZDELILNA(NEOPREMLJENA) ZAHTEVANI PODATKI PODATKI PONUDNIKA

-proizvajalec-tip omarice

--

83

-število vrat-max. dimenzij omarice:

-material omarice

-ohišje omarice


- barva omarice

1Š590 mm x v1080 mm x g320 mm



5.a NN OMARICA PROSTOSTOJEČA - RAZDELILNA(OPREMLJENA) ZAHTEVANI PODATKI PODATKI PONUDNIKA

-proizvajalec-tip omarice-število vrat

--1

84


-material omarice

-ohišje omarice



- barva omarice




Vgrajen naj ima zbiralčni sistem (predvrtane z navoji za montažo - ponikljane) z varovalčnimi letvami 3- polni vklop (6 velikosti II) s kompletnim pritrdilnim materialom ter pripadajočim številom podpornih izolatorjev.

RAL 7032

5.b NN OMARICA PROSTOSTOJEČA - RAZDELILNA(OPREMLJENA) ZAHTEVANI PODATKI PODATKI PONUDNIKA

-proizvajalec-tip omarice-število vrat-max. dimenzij omarice:

--1š785 mm x v850 mm x g320 mm

85

-material omarice

-ohišje omarice



- barva omarice



Vgrajen naj ima zbiralčni sistem (predvrtane z navoji za montažo - ponikljane) z varovalčnimi letvami 3- polni vklop (12 velikosti 00) s kompletnim pritrdilnim materialom ter pripadajočim številom podpornih izolatorjev.RAL 7032

6. NN OMARICA PROSTOSTOJEČA – RAZDELILNA(NEOPREMLJENA) ZAHTEVANI PODATKI PODATKI PONUDNIKA

-proizvajalec-tip omarice-število vrat-max. dimenzij omarice:

--2š1115 mm x v1080 mm x g320 mm

86

-material omarice

-ohišje omarice


- barva omarice



RAL 7032

7. NN OMARICA PROSTOSTOJEČA - MERILNA ZAHTEVANI PODATKI PODATKI PONUDNIKA-proizvajalec-tip omarice

-modularna izvedba: horizontalna ločitev - ločen priključni in števčni del (vsak s svojim zapiralo in

87

-število vrat-število okenc

-max. dimenzij omarice:-material omarice

-ohišje omarice-stopnja mehanske zaščite-zapiranje omarice

-max. prerez dovodnih in odvodnih kablov-podstavek omarice

- barva omarice

ključavnico)22za dva merilna mesta z vgrajeno montažno ploščo v priklopnem delu in dvema števčnima ploščama v števčnem delu

š550 mm x v1000 mm x g240 mmtrdi PVC odporen na UV žarkemerilna z gladkimi ali rebrastimi vratiizolacijski material, ki ustreza razredu IIIP 44tritočkovno

do 240 mm2

sestavljiv podstavek (višine 1300 mm) z vgrajenim profilom za pritrditev objemk za kable

RAL 7032


--23za tri merilna mesta z vgrajeno

88




- barva omarice

montažno ploščo v priklopnem delu in tremi števčnimi ploščami v števčnem delu

Š550 mm x v1200 mm x g240 mm

trdi PVC odporen na uV žarkemerilna z gladkimi ali rebrastimi vratiizolacijski material, ki ustreza razredu IIIP 44tritočkovnodo 240 mm2

sestavljiv podstavek (višine 1300 mm) z vgrajenim profilom za pritrditev objemk za kable

RAL 7032


--1za tri merilna mesta z vgrajeno montažno in števčno ploščo

89


-material omarice

-ohišje omarice


- barva omarice

š785 mm x v1080 mm x g320 mm

trdi PVC odporen na uV žarkemerilna z gladkimi ali rebrastimi vratiizolacijski material, ki ustreza razredu IIIP 44tritočkovnodo 240 mm2


RAL 7032

10. NN OMARICA PROSTOSTOJEČA - MERILNA ZAHTEVANI PODATKI PODATKI PONUDNIKA-proizvajalec-tip omarice-število vrat-max. dimenzij omarice:

--1š1115 mm x v1080 mm x g320 mm

90



- barva omarice



RAL 7032

11.NN OMARICA PROSTOSTOJEČA – MERILNA (NEOPREMLJENA) +NN OMARICA PROSTOSTOJEČA - RAZDELILNA (OPREMLJENA) - COMBI

ZAHTEVANI PODATKI PODATKI PONUDNIKA


--1

91

-število okenc-max. dimenzij omarice:-material omarice

-ohišje omarice


- barva omarice- oprema NN omarice – MERILNA(š440 mm x v850 mm x g320 m)

- oprema NN omarice – RAZDELILNA(š590 mm x v850 mm x g320 m)

0š 1030 mm x v850 mm x g320 mmmaterial SMC umetna masa; poliester ojačana s steklenimi vlakni ter patentirano površinsko zaščito UVmerilna z gladkimi ali rebrastimi vratiizolacijski material, ki ustreza razredu IIIP 44tritočkovnodo 70 mm2


Vgrajen naj ima zbiralčni sistem Cu 50x5 (predvrtane z navoji za montažo - ponikljane) z varovalčnimi letvami 3- polni vklop:02/400 A 4. kom (max) oziroma01/160 A 8. kom (max)




--1

92

-število okenc-max. dimenzij omarice:-material omarice

-ohišje omarice




0Š880 mm x v850 mm x g320 mmmaterial SMC umetna masa; poliester ojačana s steklenimi vlakni ter patentirano površinsko zaščito UVmerilna z gladkimi ali rebrastimi vratiizolacijski material, ki ustreza razredu IIIP 44tritočkovnodo 70 mm2





-proizvajalec-tip omarice-število vrat-število okenc

--10

93

-max. dimenzij omarice:-material omarice

-ohišje omarice




š1180 mm x v850 mm x g320 mmmaterial SMC umetna masa; poliester ojačana s steklenimi vlakni ter patentirano površinsko zaščito UVmerilna z gladkimi ali rebrastimi vratiizolacijski material, ki ustreza razredu IIIP 44tritočkovnodo 70 mm2



Št. DODATNE ZAHTEVE ZA ZAHTEVANI PODATKI PODATKI PONUDNIKA1. Merska skica (DWG podloge) DA2. Ponudnik mora podati certifikate o ustreznosti ponujenih


DA - priložiti

3. Kabelske nizkonapetostne omarice - prostostoječe II morajo ustrezati naslednjim standardom:

1. SIST EN 60529:19972. SIST EN 60529:1997/A1:20003. SIST EN 60439 -2:2000

94

4. SIST EN 60439 -2:2000/A1:20065. SIST EN 60439 -5:2007

4. Temeljna plošča pripadajoče dimenzije za vsak tip podstavka. Ponudnik mora v ponudbeni ceni upoštevati tudi vrednost temeljne plošče podstavka in higroskopskega polnilna.

DA

5. Vsaka omarica mora vsebovati higroskopsko polnilo glede na velikost omarice. Možno odstopanje na določene dimenzije NN omaric je lahko max. ±2%.

DA

6. Omarice morajo biti pripravljene za opremo z tipskimi zbiralkami in sistem 185 mm za montažo varovalnih stikal. DA

7. Merilni in razdelilni del omarice morata biti ločena horizontalno. Vsak del posebej (merilni in priključni) mora imeti svoja vrata in ključavnico. Priklop kabla je izveden preko ustreznih priključnih sponk (V - sponk) na posamezno stikalo.

DA

8. Vsaka omarica mora imeti montažno ploščo z izvrtinami iz materiala PERTINAX ali POLIKARBONATA. DA

9. Vsaka omarica mora imeti izvedeno prezračevanje in tesnilnost proti vdoru vlage izvedeno z mehansko zaščito (tesnjen prehod med podstavki in omaricami mora biti izveden s tesnili za kable).Količina higroskopskega polnila se odraža glede na velikost omarice.

DA

10. Pozitivno referenčno potrdilo kupcev, da je ponudnik v zadnjih 3 letih pred rokom za oddajo ponudb elektrodistribucijskih podjetjem uspešno dobavil vsaj 50 % razpisanih količin nizkonapetostnih omaric ponujenega proizvajalca oziroma drugega proizvajalca, ki ima enake ali podobne tehnične karakteristike, kot je razpisani material (ponudnik mora v tem primeru referenčnemu potrdilu priložiti tehnično specifikacijo dobavljenega materiala drugega proizvajalca). Ponudnik mora ponudbi priložiti seznam referenčnih dobav ter potrdila ponudnikovih naročnikov, za katere je ponudnik izvedel referenčne dobave z referenčnim potrdilom za vsako navedeno referenco, ki ga potrdi stranka ponudnika.

DA

11. Garancijski rok NN plastičnih omaric - prostostoječe Najmanj 12 mesecev

95

12. Dobavni rok NN plastičnih omaric - prostostoječe do 7 dni oziroma 5 delovnih dni


96

PRILOGE D/1 DO D/25

97

PRILOGA D/1

Podatki o ponudniku

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Kontaktna oseba:

Elektronski naslov kontaktne osebe:

Telefon:

Telefax:

Identifikacijska številka ponudnika:

Matična številka ponudnika:

Št. vpisa v sodni registerPri okrožnem sodišču:

Št. transakcijskega računa:

Zakoniti zastopnik (podpiše Krovno izjavo PRILOGA D/2:)

Pooblaščena oseba za podpis ponudbe in pogodbe (če to ni zakoniti zastopnik):

Imenovani pooblaščenec za vročanje po ZUP-u (izpolni samo ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji):


Žig in podpis:

98

PRILOGA D/2

KROVNA IZJAVA PONUDNIKA

V zvezi z javnim naročilom

Naročnik:Naziv javnega naročila:Št. javnega naročila (vodena pri naročniku):

_________________________________________________________________________(naziv in naslov ponudnika)

izjavljamo, da so podatki, ki so podani v ponudbi za javno naročilo resnični, ter da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu. Za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost fotokopij prevzemamo popolno materialno in kazensko odgovornost.

OPOZORILO: Izjava mora biti podpisana s strani ponudnikovega zakonitega zastopnika.


Žig in podpis:

99

PRILOGA D/3

IZJAVA PONUDNIKA




izjavljamo, da v obdobju zadnjih dveh let pred objavo tega javnega naročila:- v ponudbah danih drugim naročnikom, nismo podajali neresničnih in zavajajočih izjav,

ki bi vplivale na izbiro ponudbe;- nismo ravnali neprofesionalno na področju, ki je podobno področju tega javnega

naročila.

Strinjamo se, da naročnik preveri izpolnjevanje tega pogoja z ustreznimi sredstvi (razgovor s prejšnjimi poslovnimi partnerji ponudnika ipd.).


Žig in podpis:

100

PRILOGA D/4

IZJAVA PONUDNIKA O SPOŠTOVANJU PREDPISOV O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU, ZAPOSLOVANJU IN DELOVNIH POGOJIH, VELJAVNIH V REPUBLIKI SLOVENIJI




izjavljamo, da smo pri pripravi ponudbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varnosti in zdravju pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, veljavnih v Republiki Sloveniji.

Izjavljamo, da soglašamo s tem, da naročnik pridobi podatke o izpolnjevanju tega pogoja, ter podajamo soglasje za pridobitev osebnih podatkov v zvezi z izpolnjevanjem tega pogoja.

Kraj in datum: Ponudnik :

Žig in podpis:

101

PRILOGA D/5

IZJAVA, DA PONUDNIK SPREJEMA POGOJE RAZPISNE DOKUMENTACIJE




Potrjujemo, da v celoti sprejemamo vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji za oddajo javnega naročila brez kakršnihkoli zadržkov, in izjavljamo, da bomo, če bomo izbrani, izvajali javno naročilo strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasij), tehničnimi navodili, priporočili in normativi.


Žig in podpis:

OPOMBA: Če ponudnik nastopa s podizvajalci, mora enako izjavo podpisati tudi vsak od podizvajalcev.

102

PRILOGA D/6

IZJAVA PONUDNIKA O NESODELOVANJU PRI PRIPRAVI RAZPISNE DOKUMENTACIJE



__________________________________________________________________________(naziv in naslov ponudnika)

izjavljamo, da nismo sodelovali pri pripravi razpisne dokumentacije ali njenih delov.



Žig in podpis:

OPOMBA: Če ponudnik nastopa s podizvajalci, mora enako izjavo podpisati tudi vsak od podizvajalcev.

103

PRILOGA D/7

IZJAVA PONUDNIKA, DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCEM




izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalcem.


Žig in podpis:

Opomba: Izjava se izpolni le v primeru, da ponudnik ne nastopa s podizvajalcem.

104

PRILOGA D/8

UDELEŽBA PODIZVAJALCEV




izjavljamo, da nastopamo s podizvajalcem, in sicer

PODIZVAJALEC:Firma:

Naslov:

Matična številka:

Davčna številka:

Številka TRR:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VRSTA OBVEZNOSTI (predmet, količina):

Kraj dela:

Datum zaključka:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Žig in podpis:

Opomba: Izjav je potrebno izpolniti le v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalcem.

Če ponudnik nastopa z več kot enim podizvajalcem, se ta priloga fotokopira.

105

PRILOGA D/9

Podpisana Podizvajalska pogodba z vsakim podizvajalcem, če ponudnik nastopa s podizvajalci (pripravi ponudnik sam).

106

PRILOGA D/10

IZJAVA PONUDNIKA, DA JE REGISTRIRAN ZA DEJAVNOST, KI JE PREDMET JAVNEGA NAROČILA




Izjavljamo, da smo registrirani za dejavnosti, ki so predmet javnega naročila:

ŠIFRAdejavnosti

NAZIV dejavnosti

in da imamo potrebna dovoljenja pristojnih organov za opravljanje navedenih dejavnosti.

OPOMBA: PRILOGA se po potrebi lahko fotokopira. Ponudnik lahko priloži tudi kopijo dokumenta, s katerim dokazuje registracijo dejavnosti.


Žig in podpis:

107

PRILOGA D/11

IZJAVA PONUDNIKA, DA NI PRAVNOMOČNO OBSOJEN




Izjavljamo, da nismo pravnomočno obsojeni za katero izmed naslednjih kaznivih dejanj:- hudodelsko združevanje,- nedovoljeno sprejemanje daril, - nedovoljeno dajanje daril, - dajanje podkupnine, - sprejemanje daril za nezakonito posredovanje,- dajanje daril za nezakonito posredovanje,- goljufija, - poslovna goljufija, - preslepitev pri pridobitvi posojila,- ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti,- pranje denarja;- goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti

finančnih interesov Evropskih skupnosti.

Izjavljamo, da soglašamo s tem, da naročnik pridobi podatke o izpolnjevanju tega pogoja iz uradnih evidenc, ter podajamo soglasje za pridobitev osebnih podatkov v zvezi z izpolnjevanjem tega pogoja.

OPOMBA: Priloga se po potrebi lahko fotokopira.


Žig in podpis:

108

PRILOGA D/12

IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA PONUDNIKA, DA NI PRAVNOMOČNO OBSOJEN



_________________________________________________________________________(zakoniti zastopnik ponudnika, če je ponudnik pravna oseba)

izjavljam, da nisem pravnomočno obsojen/a za katero izmed naslednjih kaznivih dejanj:- hudodelsko združevanje,- sprejemanje podkupnine pri volitvah,- nedovoljeno sprejemanje daril, - nedovoljeno dajanje daril, - dajanje podkupnine, - jemanje podkupnine,- sprejemanje daril za nezakonito posredovanje,- dajanje daril za nezakonito posredovanje,- goljufija, - poslovna goljufija, - preslepitev pri pridobitvi posojila,- ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti,- pranje denarja;- goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti

finančnih interesov Evropskih skupnosti.

Izjavljam, da soglašam s tem, da naročnik pridobi podatke o izpolnjevanju tega pogoja iz uradnih evidenc, ter podajam soglasje za pridobitev osebnih podatkov v zvezi z izpolnjevanjem tega pogoja.

OPOMBA: V primeru, da ima ponudnik več zakonitih zastopnikov, morajo izjavo dati vsi zakoniti zastopniki.

Zakoniti zastopnik podpiše navedeno izjavo kot fizična oseba in ne kot predstavnik ponudnika.

Kraj in datum: Ime zakonitega zastopnika (z velikimi tiskanimi črkami:

Podpis:

109

PRILOGA D/13

SOGLASJE PONUDNIKA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV



izjavljamo, da Elektru Gorenjska, d.d. kot naročniku, dajemo soglasje skladno z 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov, da za potrebe izvedbe javnega naročila po odprtem postopku, pridobi podatke od ministrstva, pristojnega za pravosodje, da kot ponudnik nismo bili, ter prav tako tudi naši zakoniti zastopniki niso bili, pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v tej razpisni dokumentaciji.

1. Ponudnik:

Ulica:Poštna številka in kraj:Davčna številka:Št. vložka v sodni registerMatična številka:

2. Zakoniti zastopnik:

Ulica (naslov stalnega prebivališča):Poštna številka in kraj:Matična številka (EMŠO):

3. Zakoniti zastopnik:

Ulica (naslov stalnega prebivališča):Poštna številka in kraj:Matična številka (EMŠO):

___________________(podpis zakonitega zastopnika pod zaporedno št. 2)

___________________ (podpis zakonitega zastopnika pod zaporedno št. 3)

OPOMBA: V primeru, da ima ponudnik več kot dva zakonita zastopnika, se priloga ustrezno fotokopira.


Žig in podpis:

110

PRILOGA D/14

IZJAVA PONUDNIKA, DA ZOPER NJEGA NI ZAČET POSTOPEK, KATEREGA POSLEDICA BI BILA PRENEHANJE NJEGOVEGA POSLOVANJA




izjavljamo, da zoper nas ni začet ali uveden:- postopek prisilne poravnave,- stečajni postopek,- likvidacijski postopek,- drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje našega poslovanja,- drug postopek, podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v kateri imamo

sedež.



Žig in podpis:

111

PRILOGA D/15

IZJAVA PONUDNIKA, DA IMA PORAVNANE DAVKE IN PRISPEVKE




izjavljamo, da smo poravnali:- vse svoje davke in prispevke;- vse druge obvezne dajatve v skladu s predpisi države, kjer imamo svoj sedež.



Žig in podpis:

112

REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA FINANCE

DAVČNI URAD________________________ (navedite davčni urad)

Prejeto dne: _____._____.20_____

Številka: __________________

Izpolni uradna oseba

VLOGA ZA PRIDOBITEV PODATKOVO IZPOLNJEVANJU DAVČNIH OBVEZNOSTI

KANDIDATA ALI PONUDNIKA V POSTOPKU JAVNEGA NAROČANJAPODATKI O VLOŽNIKU Naročnik Kandidat oziroma ponudnik

(ustrezno označite)

Naziv Sedež Davčna številka

Elektro Gorenjska, d.d. Ulica. Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj

SI 20389264

PODATKI O KANDIDATU OZIROMA PONUDNIKU (če podatke pridobiva naročnik)

Zap.št. Naziv Sedež Davčna številka

Za namene izvedbe postopka javnega naročanja, prosimo davčni organ, da nam na podlagi tretjega odstavka 19. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06 s sprem), posreduje podatke o izpolnjevanju davčnih obveznosti kandidata ali ponudnika, in sicer o višini:

zapadlih neplačanih davčnih obveznosti;- davčnih obveznosti, v zvezi s katerimi je odložen začetek davčne izvršbe oziroma je začeta davčna izvršba zadržana;- davčnih obveznosti, v zvezi s katerimi je dovoljen odlog oziroma obročno plačilo davka oziroma še ni potekel rok za prostovoljno izpolnitev obveznosti.

V Kranju, dne ____.____.2011 ______________________________113

Podpis zakonitega zastopnika/pooblaščenca vložnikaPRILOGA D/15a

IZJAVA TUJEGA PONUDNIKA, DA IMA PORAVNANE DAVKE IN PRISPEVKE v REPUBLIKI SLOVENIJI




izjavljamo, da:- imamo poravnane vse davke in prispevke ter druge dajatve, ki bi jih morali poravnati v

Republiki Sloveniji.


OPOMBA: Izpolni samo tuj ponudnik.


Žig in podpis:

114

PRILOGA D/16

IZJAVA PONUDNIKA, DA IMA PORAVNANE OBVEZNOSTI DO PODIZVAJALCEV




izjavljamo, da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v vseh predhodnih postopkih javnega naročanja, v skladu z zahtevami ZJNVETPS.



Žig in podpis:

OPOMBA: Ponudnik mora predložiti to izjavo neodvisno od tega, ali nastopa s podizvajalcem ali ne.

115

PRILOGA D/17

IZJAVA O TEHNIČNI IN KADROVSKI USPOSOBLJENOSTI




izjavljamo, da izpolnjujemo formalne, delovne in tehnične pogoje in imamo ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire in druge pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost ter zaposlene, ki bodo sposobni izvesti razpisana dela.

Izjavljamo, da so kadri, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila, primerno strokovno usposobljeni tako, da bodo kvalitetno in strokovno izvedli razpisane storitve.


Žig in podpis:

116

PRILOGA D/18

Certifikati o ustreznosti ponujenih proizvodov s standardi in predpisi, navedenimi v tehnični specifikaciji, ki jih izda organ za ugotavljanje skladnosti, priznan v EU ali Izjava proizvajalca ali dobavitelja o skladnosti po obrazcu SIST EN 17050 – 1:2005 z zahtevanimi standardi, navedenimi v tehnični specifikaciji naročnika in predpisi skupaj s poročili o tipskih preizkusih na vzorcih tipov (skupina artiklov) materiala po priloženi tehnični specifikaciji, ter izjava o skladnosti po 2. alineji I. odstavka 25. člena Zakona o gradbenih proizvodih (Ur. l. RS, št. 52/2000), ki jo izda certifikacijski organ

117

PRILOGA D/19

SEZNAM REFERENČNIH DOBAV




izjavljamo, da smo v zadnjih 3 letih pred rokom za oddajo ponudb elektrodistribucijskim podjetjem uspešno dobavili vsaj takšno količino ponujenega materiala, kot je zahtevana v specifikaciji materiala v IV. poglavju te razpisne dokumentacije, oziroma materiala drugega proizvajalca, ki ima enake ali podobne tehnične karakteristike, kot je razpisani material (referenčnemu potrdilu je priložena tehnična specifikacija dobavljenega materiala drugega proizvajalca).

Št. Naročnik in njegov naslov Vrsta materiala

Tip in proizvajalec

materiala

Dobava je bila izvedena med 27. 4. 2008 in

27. 4. 2011

Količina dobave (kos)

1

2

3

Opomba: Ponudnik k izjavi predloži Referenčna potrdila ponudnikovih naročnikov, za katere je izvedel referenčne dobave.


Žig in podpis:

118

_________________________________(naziv potrjevalca reference)_________________________________(naslov potrjevalca reference)_________________________________(pošta in naziv pošte potrjevalca reference)

REFERENČNO POTRDILO

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je družba

__________________________________________________________________________

za našo družbo dobavila elektro material, in sicer

Št. Pogodba št. Vrsta materiala

Tip in proizvajalec

materiala

Dobava je bila izvedena med 27. 4. 2008 in

27. 4. 2011

Količina dobave (kos)

1

2

3

Kontaktna oseba za preverjanje reference je: _____________________________________,

tel.: _________________ in e-mail _____________________________________________.

Dobave je navedena družba opravila strokovno in kvalitetno v skladu s predpisi stroke in v pogodbeno dogovorjenem roku.

Potrjevalec reference se strinja, da ima naročnik Elektro Gorenjska, d.d. pravico, da preveri to referenco in opravi ogled.

Ime, priimek in podpis odgovorne osebe potrjevalca reference:

___________________ žig _________________________________ (Kraj in datum) (podpis potrjevalca reference)

Opomba: - ponudniki lahko predložijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugačni

formi, vendar morajo biti na potrdilu navedeni vsi zgoraj zahtevani podatki- ponudnik lahko ta obrazec kopira in izpolnjen predloži v številu zahtevanih

izvodov oz. predloži izjave z navedeno vsebino (velja tako za ponudnike oz. za vse partnerje v skupnem nastopu, kot za podizvajalce)

119

PRILOGA D/20

IZJAVA O ZAGOTAVLJANJU BREZPLAČNEGA IZOBRAŽEVANJA




izjavljamo, da za ponujeno ceno materiala, na zahtevo naročnika, zagotavljamo tudi izobraževanje (s praktičnim in teoretičnim delom) v obsegu najmanj 5 ur za posamezni sklop, za dvajset (20) monterjev in sicer za NN stikalne bloke (1. sklop), RMU stikalne bloke – SF6 (3. sklop) in RMU stikalne bloke – brez SF6 plina (4. sklop) ter transformatorje (2. sklop).

OPOMBA: Ponudnik prečrta sklop, ki ga ne ponuja.


Žig in podpis:

120

PRILOGA D/21

IZJAVA O ZAGOTAVLJANJU STALNE ZALOGE




izjavljamo, da bomo imeli stalno na zalogi material in količine, kot izhajajo iz IV. poglavja (specifikacija materiala) razpisne dokumentacije.

Naročniku dovoljujemo, da občasno preverja zahtevano zalogo.


Žig in podpis:

121

PRILOGA D/22

IZJAVA O MOŽNOSTI DOGOVORA KONSIGNACIJE




izjavljamo, da bomo na zahtevo naročnika za določen material dogovorili konsignacijo.


Žig in podpis:

122

PRILOGA D/23VZOREC POGODBE

Naročnik: ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije d.d., Ul. Mirka Vadnova 3/a, 4000 Kranj, ki ga zastopa predsednik uprave mag. Bojan Luskovec identifikacijska št.: SI 20389264matična številka: 5175348

in

Dobavitelj:_____________________________, ki ga zastopa _______________identifikacijska št.: SI ______________matična številka: ________________

sklepata

POGODBO št. JN-2/2010

DOBAVA ELEKTRO MATERIALA(___________________)

PREDMET POGODBE1. členPredmet te pogodbe je dobava elektro materiala, kot to izhaja iz ponudbe dobavitelja št. _______________, z dne _____________, ki je priloga te pogodbe.

POGODBENA VREDNOST2. členNaročnik in dobavitelj sta sporazumna, da znaša okvirna pogodbena vrednost:

1. sklop – ________________

Pogodbena vrednost (brez DDV) EUR20% DDV EUR

Skupaj pogodbena vrednost (z DDV) EUR

2. sklop – __________________



3. sklop – __________________



123

4. sklop – __________________



5. sklop – __________________



6. sklop – __________________



7. sklop – __________________



8. sklop – __________________



Ponudbena vrednost za celoto (brez DDV) ____________________ EUR20% DDV ____________________ EURS K U P A J pogodbena vrednost za celoto (z DDV) ____________________ EUR

Dobave se bodo obračunavale po sistemu dejanskih količin in nespremenljivih – fiksnih cen po enoti, navedeni v specifikaciji ponudbe. Cene so določene tako, da vsebujejo vse stroške (prevoz, zavarovanje idr.).

Navedene količine v specifikaciji, za katere se sklepa pogodba z izbranim ponudnikom, so predvidene (okvirne), kar pomeni, da lahko odstopajo navzgor ali navzdol, odvisno od potreb naročnika. Naročnik ne prevzema nobene odgovornosti, če bodo realizirane količine manjše od navedenih količin v specifikaciji.

PLAČILNI POGOJI3. členDobavitelj bo izvedene dobave obračunal na podlagi enotnih pogodbenih cen, dejanskih količin in podpisane dobavnice.

124

Dobavitelj bo naročniku za dobavljeni material izstavil račun v roku treh (3) dni od dneva dobave, za material, ki je predmet dobave iz tujega skladišča, pa bo naročniku izstavil račun v roku treh (3) dni po prejetem obračunu porabljenih količin, ki ga naredi naročnik. Naročnik je dolžan račun potrditi ali zavrniti v roku osmih (8) dni od prejema. Dobavitelj mora računu priložiti dobavnico oziroma obračun porabljenih količin.

Naročnik mora račun plačati v roku trideset (30) dni od datuma prejema računa.

V primeru zamude pri plačilu dobavitelj lahko obračuna naročniku zakonite zamudne obresti.

DOBAVNI POGOJI4. členDobavitelj se zaveže na podlagi vsakokratnega naročila naročnika, zanj dobaviti naročeno blago – material, ki je predmet te pogodbe. Material bo naročnik nabavljal postopno v skladu z vsakokratnimi potrebami naročnika. Kraj dobave bo naveden na vsakokratnem naročilu (skladišče Kranj – Ul. Mirka Vadnova 3/a ali skladišče Žirovnica – Moste 2/a ali druga lokacija na območju Gorenjske, če je tako za naročnika bolj ugodno).

DOBAVA IZ TUJEGA SKLADIŠČA (KONSIGNACIJA)5. členPogodbeni stranki poleg dobave, kot je določena v 4. členu pogodbe, za ___. sklop - __________ dogovorita tudi dobavo materiala v skladišče naročnika brez prehoda lastninske pravice, t.j. prevzem materiala dobavitelja v skladišče naročnika, brez prehoda lastninske pravice ali drugih koristi na tem materialu. Z vidika dobavitelja gre za prenos njegovih zalog materiala v tuje skladišče, t.j. v skladišče, ki je v lasti naročnika na lokaciji Ulica Mirka Vadnova 3a, Kranj. Z vidika naročnika pa gre za prevzem tujih zalog, to je zalog v lasti dobavitelja, v njegovo skladišče na lokaciji Ulica Mirka Vadnova 3a, Kranj.

V primeru dobave, kot je določena v prejšnjem odstavku tega člena, lastninska pravica preide na naročnika s trenutkom, ko naročnik material (delno ali v celoti) uporabi za izvajanje svoje dejavnosti. Naročnik se obvezuje, da bo material, ki je last dobavitelja in ki se bo nahajal v skladišču naročnika na lokaciji Ulica Mirka Vadnova 3a, Kranj, hranil kot dober gospodar.

6. členNaročnik je dolžan material dobavitelja skladiščiti tako, da je možno v vsakem trenutku ugotoviti lastništvo, dolžan pa je voditi tudi evidenco, iz katere je možno ugotoviti količino materiala na zalogi v skladišču pri naročniku. Naročnik je dolžan po predhodni najavi dovoliti dobavitelju pregled dobaviteljevega materiala v skladišču naročnika.

Naročnik je odgovoren za primanjkljaj in poškodbe materiala, ki nastanejo v času od prevzema materiala do uporabe.

7. členStroške prevoza materiala do skladišča naročnika nosi dobavitelj. Naročnik opravlja manipulacijska dela v zvezi s prevzemom, skladiščenjem in porabo materiala oz. krije vse pri tem nastale stroške.

Dobavitelj je dolžan ob vsakokratnem prevzemu materiala v skladišče naročnika, skladiščniku naročnika izročiti interno dobavnico, ki jo podpišeta predstavnik dobavitelja in skladiščnik naročnika. Ta dobavnica ni podlaga za izstavitev računa.

Količinski in kakovostni prevzem je naročnik dolžan opraviti takoj ob prejemu materiala. Morebitne prepoznane neskladnosti ter vidne in stvarne napake mora naročnik zapisati na

125

dobavnico ob prisotnosti in s podpisom voznika ter sporočiti dobavitelju. Dobavitelj se obvezuje, da bo vsako reklamacijo rešil v čim krajšem času. Za skrite napake materiala dobavitelj začne jamčiti s trenutkom, ko naročnik material (delno ali v celoti) uporabi za izvajanje svoje dejavnosti.

Naročnik dobavitelju pošlje obračun količin porabljenega materiala dvakrat na mesec (predvidoma vsakih štirinajst dni) oz. po potrebi. Obračun je osnova za izstavitev računa.

8. členPogodbeni stranki lahko material ali količine sporazumno povečujeta ali zmanjšujeta, o čemer skleneta dodatek k pogodbi. Specifikacija novo določenega materiala ali količin je sestavni del novega dodatka.

Inventurni popis količin se opravi v prisotnosti predstavnikov obeh pogodbenih strank.

ROK DOBAVE9. členRok dobave za elektro material je:

1. sklop: do 21 koledarskih dni oz. 15 delovnih dni,2. sklop: za transformator vključno do moči 630 kVA do 21 dni oziroma 15 delovnih dni,

za transformator moči 1000 kVA do 42 dni oziroma 30 delovnih dni,3. sklop: do 28 koledarskih dni oziroma 20 delovnih dni,4. sklop: do 28 koledarskih dni oziroma 20 delovnih dni,5. sklop: do 25 delovnih dni,6. sklop: do 7 koledarskih dni oziroma 5 delovnih dni,7. sklop: do 7 koledarskih dni oziroma 5 delovnih dni,8. sklop: do 7 koledarskih dni oziroma 5 delovnih dni

od datuma prejema posameznega naročila.

V primeru havarij je rok dobave štiriindvajset (24) ur od datuma pisno izdanega naročila naročnika.

Dobavitelj je v zamudi, če prekorači časovni okvir za izvedbo dobav, določenih s pogodbo.

GARANCIJA ZA BREZHIBNOST BLAGA10. členGarancijska doba za brezhibnost blaga je:

1. sklop: 24 mesecev,2. sklop: najmanj 60 mesecev,3. sklop: najmanj 24 mesecev,4. sklop: najmanj 24 mesecev,5. sklop: za kakovost izvršenih del 24 mesecev, razen za tiste vgrajene dele in naprave,

za katere velja posebna garancijska doba proizvajalcev. za nosilne elemente konstrukcije 120 mesecev,

6. sklop: najmanj 12 mesecev,7. sklop: najmanj 12 mesecev,8. sklop: najmanj 12 mesecev

od datuma prevzema blaga (dobavnica) oziroma uporabe blaga v primeru konsignacije. V tem času dobavitelj na svoje stroške odpravi napake, ki so v zvezi z dobavljenim blagom, ki ni v skladu s pogodbo.

126

Dobavitelj je dolžan v garancijski dobi takoj oz. v roku štiriindvajsetih (24) ur začeti odpravljati pomanjkljivosti in nepravilnosti, ki bi se izkazale po dobavi blaga ter jih odpraviti najkasneje v roku treh (3) dni od pisno podane reklamacije naročnika.

Dobavitelj se obvezuje, da bo tudi po poteku garancijske dobe brezplačno odpravil skrite napake v dobavljenem blagu.

V primeru, da takih napak ne odpravi ali ne dokonča preostalih dobav v dogovorjenem roku, ima naročnik pravico unovčiti bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, odpravo napak oz. dokončanje dobav pa oddati drugemu dobavitelju na stroške dobavitelja iz te pogodbe.

Naročnik si pridržuje pravico, da zahteva originalne garancijske liste.

ODGOVORNOST ZA PREVZETI OBSEG DOBAV11. členDobavitelj prevzema popolno odgovornost in riziko za dobave, dogovorjene s to pogodbo od datuma začetka dobav do datuma dokončnega prevzema, ko riziko preide na naročnika. Če med zgoraj določenim obdobjem pride do izgube ali škode na blagu, ki predstavlja predmet pogodbe, mora dobavitelj popraviti tako izgubo ali škodo tako, da bodo dobave dogovorjene s to pogodbo ustrezale pogodbenim določilom.

SPLOŠNE OBVEZNOSTI IN JAMSTVA DOBAVITELJA12. členDobavitelj se obvezuje izvesti prevzete dobave v skladu z razpisno in ponudbeno dokumentacijo, pravili stroke, veljavnimi predpisi in standardi ter z uporabo materialov zahtevane kvalitete, ki ustrezajo veljavnim standardom in imajo predpisano a-testno dokumentacijo.

Dobavitelj je odgovoren za kvaliteto in funkcionalno pravilnost prevzetih dobav. Dobave mora opraviti strokovno in ne sme povzročiti škode naročniku. Vsi stroški, ki bi nastali iz tega naslova, so stroški dobavitelja.

Dobavitelj mora pri izvedbi dobav, opredeljenih s to pogodbo in predmetno razpisno dokumentacijo upoštevati okoljevarstvene predpise.

Dobavitelj se obvezuje, da bo pri izvedbi pogodbenih dobav: - pisno obveščal naročnika o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev pogodbe, - dajal tolmačenja in zagovor pogodbene dokumentacije, ko bo naročnik to zahteval in

upošteval vse utemeljene zahteve naročnika oziroma njegovih pooblaščenih predstavnikov.

PODIZVAJALCI13. členIzvajalec pri izvedbi del, ki so predmet te pogodbe lahko vključuje podizvajalce, in sicer:

1. ______________________________________________________2. ______________________________________________________3. ______________________________________________________

(naziv in naslov podizvajalcev z navedbo del, ki jih bodo opravljali)Izvajalec vedno in v vsakem primeru nosi polno odgovornost za celotni ponujeni obseg del, ki ga prevzame po pogodbi.Skladno z veljavno zakonodajo mora imeti izvajalec ob sklenitvi pogodbe z naročnikom in v času njenega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalci.

127

Izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije, neposredno plačuje podizvajalcu. Izvajalec mora svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev. Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, vse ob predhodnem soglasju naročnika, mora izvajalec naročniku v petih (5) dneh po spremembi predložiti:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del neposredno novemu podizvajalcu in - soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

Izvajalec mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do svojih podizvajalcev.

Izvajalec je dolžan poskrbeti, da v kolikor istočasno sodelujejo na istem delovišču, sklenejo pisni sporazum o skupnih ukrepih in normativih za zagotavljanje VZD na delovišču investitorja Elektro Gorenjska, d.d..

VIŠJA SILA14. členPogodbeni stranki sta prosti odgovornosti za škodo, ki je nastala zaradi neizpolnitve ali zamude pri izpolnjevanju pogodbene obveznosti, če so po sklenitvi pogodbe nastopile okoliščine, ki jih pogodbeni stranki nista mogli preprečiti, niti jih odpraviti oz. se jim izogniti (višja sila).

Stranka, na kateri strani je višja sila nastala, mora nasprotno stranko nemudoma obvestiti o nastanku le-te. Če tega ne stori, se na obstoj višje sile ne more sklicevati.

Prizadeta pogodbena stranka je dolžna ugoditi nasprotni stranki ter ji na njeno zahtevo nuditi vse potrebne dokaze o obstoju višje sile, obsegu le-te in o njenih posledicah. Roki iz pogodbe se podaljšajo za čas trajanja višje sile.

POGODBENA KAZEN15. členČe dobavitelj ne dokonča dobav v pogodbenem roku, ima naročnik za vsak dan zamude pravico od dobavitelja zahtevati pogodbeno kazen za zamudo v višini 5 ‰, pogodbene vrednosti z DDV, vendar skupno največ 10 % pogodbene cene z DDV. Če škoda, ki jo utrpi naročnik, presega znesek pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva od dobavitelja še razliko do popolne odškodnine.

BANČNI GARANCIJI16. člen

a) Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznostiDobavitelj mora naročniku v osmih (8) dneh od obojestranskega podpisa pogodbe izročiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % pogodbene vrednosti (z DDV). Veljavnost garancije mora biti še trideset (30) dni po preteku roka za dokončno izvedbo posla, to je do 30. 7. 2012.

b) Garancija za odpravo napak v garancijskem rokuDobavitelj mora naročniku v osmih (8) dneh od obojestranskega podpisa pogodbe izročiti garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % pogodbene vrednosti (z DDV). Veljavnost garancije mora biti 60 dni po poteku garancijskega roka za brezhibnost blaga za zadnji dobavljeni material.

Unovčenje bančne garancije dobavitelja ne odvezuje obveznosti odprave napak pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti.

128

POSLOVNA SKRIVNOST17. členPogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta kot poslovno skrivnost varovali vse podatke druge stranke, s katerimi se bosta seznanili pri izvajanju te pogodbe. K varovanju poslovne skrivnosti so zavezani vsi zaposleni pri pogodbenih strankah, kot tudi tretje osebe, ki kakor koli sodelujejo pri realizaciji te pogodbe.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA18. členPogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

– pridobitev posla ali – za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali – za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali – za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja

povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; je nična.

PREDSTAVNIKA POGODBENIH STRANK19. členPooblaščena oseba naročnika je Robert Pfajfar, tel. 04 20 83 298.Pooblaščena oseba dobavitelja je __________.

Vsako spremembo pooblaščenih oseb morata stranki pisno sporočiti nasprotni stranki v treh (3) dneh po nastali spremembi.

REŠEVANJE SPOROV20. členVse morebitne spore, nastale na osnovi te pogodbe, rešujeta pogodbeni stranki sporazumno in v duhu dobrih poslovnih običajev. V primeru, da sporazum ni mogoč, spor rešuje pristojno sodišče po sedežu naročnika.

PRILOGE IN SESTAVNI DELI POGODBE21. členPriloga k tej pogodbi je: - ponudba s ponudbenim predračun s specifikacijo materiala št. _______, z dne _______.

Sestavna dela te pogodbe sta tudi:- razpisna dokumentacija naročnika, št. JN-2/2011, z dne ____________,- ponudbena dokumentacija ponudnika – dobavitelja, št. ___________, z dne _________.

KONČNE DOLOČBE22. členZa vsa vprašanja, ki jih ta pogodba ne ureja, se uporablja obligacijsko pravo.

Pogodba stopi v veljavo z dnem izpolnitve zadnjega od naslednjih pogojev:- podpis pogodbe s strani obeh pogodbenih strank;- predložitev bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročniku;- predložitev bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku;- pridobitev soglasja nadzornega sveta za sklenitev pogodbe o izvajanju javnega naročila.

129

Pogodba se sklepa za čas od 1. 7. 2011 oz. od datuma podpisa (če bo ta kasnejši od 1. 7. 2011) do 30. 6. 2012.

Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru nezagotovljenih sredstev za naročene pogodbene dobave, lahko odpove pogodbo.

Pogodba je napisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka dva (2) izvoda.

____________, dne _____________ Kranj, dne ____________(kraj)

Dobavitelj: Naročnik:

________________ Elektro Gorenjska, d.d.

________________ Predsednik uprave:________________ mag. Bojan Luskovec

Opomba: V primeru skupne pogodbe bo pogodba ustrezno prilagojena.

130

PRILOGA D/24

Ponudnik mora predložiti prospekte, tehnične opise, merske skice (kjer so zahtevane v tehnični specifikaciji) in enopolne sheme (kjer so zahtevane v tehnični specifikaciji) ter drugo tehnično dokumentacijo, iz katerih je razvidno, da ponujena oprema v celoti ustreza tehničnim zahtevam iz razpisne dokumentacije. Če naročnik na podlagi predložene dokumentacije ne more ugotoviti tehnične ustreznosti, lahko od ponudnika zahteva dodatna dokazila.

Ponudnik mora v tehnični specifikaciji navesti proizvajalca in tip ter priložiti ustrezno tehnično listo za vse postavke ponujene opreme.

131

PRILOGA D/25

IZJAVA PONUDNIKA O GARANCIJSKEM ROKU ZA BREZHIBNOST MATERIALA




izjavljamo, da za ponujeni material dajemo naslednje garancijske roke za brezhibnost materiala (minimalni garancijski rok je določen v IV. poglavju, v tehničnih specifikacijah):

1. sklop: NN stikalni bloki __________ mesecev

2. sklop: distribucijski transformatorji __________ mesecev

3. sklop: RMU stikalni bloki – SF6 __________ mesecev

4. sklop: RMU stikalni bloki – brez SF6 plina __________ mesecev

5. sklop: AB montažne hišice za TP __________ mesecev

6. sklop: NN plastične omarice – vgradne __________ mesecev

7. sklop: NN plastične omarice – prostostoječe I __________ mesecev

8. sklop: NN plastične omarice – prostostoječe II __________ mesecev


Žig in podpis:

OPOMBA: Naročnik bo vse ponudbe, ki bodo imeli naveden krajši garancijski rok od minimalnega po tej razpisni dokumentaciji, izločil.

132

PRILOGE E/1 DO E/5

133

PRILOGA E/1

SKUPNA PONUDBA

V primeru skupne ponudbe je treba za tem listom poleg akta o skupnem nastopu (glej Navodila ponudnikom za izdelavo prijave) predložiti za vsakega od izvajalcev v skupnem nastopu posebej:

- izjavo o registraciji (PRILOGA D/10)- izjavo o nekaznovanosti ponudnika (PRILOGA D/11)- izjavo o nekaznovanosti zakonitega zastopnika ponudnik (PRILOGA D/12)- izjavo izvajalca, da ni v postopku, ki bi imel za namen prenehanje njegovega

poslovanja (PRILOGA D/14)- izjavo izvajalca o poravnanih davkih in prispevkih (PRILOGA D/15 in D/15a);- izjavo izvajalca, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev (PRILOGA

D/16).

134

PRILOGA E/2

PONUDBA S PODIZVAJALCI

Če ponudnik oddaja ponudbo s podizvajalci, mora za tem listom predložiti:- podatke o podizvajalcih na obrazcu (PRILOGA E/3)- izjavo ponudnika o soglasju naročnika pri zamenjavi podizvajalcev (PRILOGA E/4)- izjavo vsakega podizvajalca o sodelovanju pri javnem naročilu (PRILOGA E/5)- podizvajalsko pogodbo (pripravi ponudnik sam)

Za vsakega podizvajalca mora ponudnik ponudbi priložiti:- izjavo o registraciji (PRILOGA D/10)- izjavo o nekaznovanosti ponudnika (PRILOGA D/11)- izjavo o nekaznovanosti zakonitega zastopnika ponudnik (PRILOGA D/12)- izjavo izvajalca, da ni v postopku, ki bi imel za namen prenehanje njegovega

poslovanja (PRILOGA D/14)- izjavo izvajalca o poravnanih davkih in prispevkih (PRILOGA D/15 in D/15a);

135

PRILOGA E/3

PODATKI O PODIZVAJALCU

NAZIV PODIZVAJALCA:

NASLOV:

KONTAKTNA OSEBA:

TELEFON:

FAX:

IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV:

ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA:

POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS POGODBE:

OPOMBA: Prilogo je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem.

V primeru večjega števila podizvajalcev se priloga fotokopira.


Žig in podpis:

136

PRILOGA E/4

IZJAVA PONUDNIKA, DA BO PRED ZAMENJAVO PODIZVAJALCA ALI UVEDBO NOVEGA PODIZVAJALCA PRIDOBIL PISNO SOGLASJE NAROČNIKA




izjavljamo, da bomo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali uvedbe novega podizvajalca v času izvajanja javnega naročila predhodno pridobili pisno soglasje naročnika.

OPOMBA: Izjava se izpolni le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem.


Žig in podpis:

137

PRILOGA E/5

IZJAVA PODIZVAJALCA




izjavljamo, da bomo v primeru izbire ponudnika sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila z deli v vrednosti _____________________ EUR v skladu z razpisnimi pogoji.

Pri izvajanju javnega naročila bomo izvajali naslednja dela: - _______________ (navesti dela, ki jih bo izvajal podizvajalec).

Poleg tega izjavljamo, da nam je ponudnik pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle poslovne obveznosti.

Strinjamo se, da naročnik opravlja plačila neposredno do nas (priloga: podpisano soglasje).

OPOMBE: PRILOGO E/5 je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem.

V primeru večjega števila podizvajalcev se PRILOGA E/5 fotokopira.


Žig in podpis:

138

K PRILOGI E/5

SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNA PLAČILA

Spodaj podpisani podizvajalec __________________________ (firma in sedež podizvajalca; matična št.), ki ga zastopa ______________________ (ime in priimek zakonitega zastopnika oz. druge osebe, ki je upravičena za dajanje izjav v imenu podizvajalca) podaja predmetno

SOGLASJE K NEPOSREDNIM PLAČILOM.

Soglašamo, da naročnik Elektro Gorenjska, d.d., namesto glavnega dobavitelja, s katerim sodelujemo pri izvajanju javnega naročila __________, v primeru, da bo glavni dobavitelj v postopku predmetnega javnega naročila izbran kot najugodnejši, poravna naše terjatve, ki jih imamo na podlagi del oz. dobav, ki smo jih opravili v sklopu izvajanja javnega naročila.

Kraj in datum: Podizvajalec:

Žig in podpis:

OPOMBA:

TO SOGLASJE MORAJO PREDLOŽITI VSI PODIZVAJALCI, S KATERIMI BO GLAVNI IZVAJALEC SODELOVAL PRI IZVAJANJU JAVNEGA NAROČILA.

139

PRILOGE F/1 DO F/3

140

PRILOGA F/1

VZOREC GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE

Naziv banke (izdajatelja garancije):Kraj in datum:Garancija številka:

Upravičenec:Elektro Gorenjska, d.d.Ulica Mirka Vadnova 3 a4000 Kranj

V skladu z javnim naročilom za »…..«, je za potrebe naročnika (t.j. upravičenca iz te garancije) ……, Slovenija, ponudnik .......................................................... dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu »…..«, objavljenem na Portalu javnih naročil dne ________, št. objave _______, priskrbeti naročniku bančno garancijo v višini 5% vrednosti ponudbe (z DDV in vsemi ostalimi stroški).

Izdajatelj se zavezuje, da bo plačal navedeni znesek v naslednjih primerih:- če ponudnik po roku za oddajo ponudbe svojo ponudbo umakne;- če ponudnik ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe;- če ponudnik po sklenitvi pogodbe ne predloži garancije za dobro izvedbo del v roku,

določenem v razpisni dokumentaciji v skladu z določbami navodil ponudnikom.

Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja ali pogojevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera gre.

Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predložen izdajatelju in mora vsebovati:1. originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in3. original Garancije št. .........................

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem razpisu in (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) dokler izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo del, vendar pa najkasneje do izteka roka veljavnosti ponudbe (najmanj 180 dni od datuma odpiranja ponudb).

Če izdajatelj od upravičenca ne prejme nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do dne ........................, ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali je izdajatelju vrnjena. Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

Banka/ Izdajatelj(Žig in podpis)

141

PRILOGA F/2

IZJAVA BANKE – BANČNA GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO DEL

Banka :(naziv in sedež banke)

bo izvajalcu: (naziv in sedež ponudnika)

v primeru, če bo med izvajalcem ter ……. sklenjena pogodba za izvedbo javnega naročila »…….« izdala bančno garancijo v skladu s spodnjim vzorcem.

Kraj in datum: _____________ Podpis in žig banke: _________________

GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO DEL št.____________Naziv banke (izdajatelja garancije):

Kraj in datum: _________________Upravičenec: _________________Garancija št _________________

V skladu s pogodbo za izvedbo javnega naročila »……«, sklenjeno med naročnikom (upravičencem iz te garancije) ……., in izvajalcem _________________ (naziv izvajalca), je izvajalec dolžan opraviti ______________________ v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije za _________________, št._______, z dne __.__._____, s Pogodbo o _________________ , v roku, količini in kvaliteti, opredeljeni v razpisni dokumentaciji za oddajo javnega naročila.

Na zahtevo izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali 15% pogodbene vrednosti (z DDV in vsemi ostalimi stroški), če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v zgoraj navedenih dokumentih ali če svojih obveznosti do podizvajalcev, ki sodelujejo pri izvedbi javnega naročila, v celoti ne poravna, podizvajalci pa terjajo plačilo obveznosti neposredno od naročnika.

Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če opravljena storitev tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in3. original Garancije št_________________

Ta garancija se znižuje za vsak po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja najkasneje do _________________ (najmanj do 30. 7. 2012). Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

Banka(žig, podpis)

142

PRILOGA F/3

IZJAVA BANKE – BANČNA GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

Banka :(naziv in sedež banke)

bo izvajalcu: (naziv in sedež ponudnika)

v primeru, če bo med izvajalcem ter K……. sklenjena pogodba za izvedbo javnega naročila »……« izdala bančno garancijo v skladu s spodnjim vzorcem.

Kraj in datum: _____________ Podpis in žig banke: _________________

GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU št.____________

Naziv banke (izdajatelja garancije):Kraj in datum: _____________Upravičenec: _____________ Garancija št _____________ V skladu s pogodbo » ……«, sklenjeno med naročnikom, ………a, in _____________ (naziv izvajalca) za izvedbo javnega naročila »…..« v višini 10% pogodbene vrednosti (z DDV in vsemi ostalimi stroški) je izbrani ponudnik dolžan po opravljeni primopredaji v garancijskem roku servisirati opremo in dobavljati brezplačno nadomestne dele, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave. S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo na vaš prvi pisni poziv in ne glede na kakršen koli ugovor naročnika garancije izplačali znesek _____________ EUR, kar predstavlja 10% pogodbene vrednosti, če izbrani ponudnik v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti.

Zahtevek za vnovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

1. originalno pismo naročnika za vnovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in2. predloženo izjavo Uprave Republike Slovenije za javna plačila, da so zahtevek za vnovčenje podpisale

osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in3. original Garancije št. _____/_____ Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek. Ta garancija velja do ___________ (najmanj 60 dni dlje, kot je najdaljši garancijski rok). Po poteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveza avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izbrani ponudnik ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izbrani ponudnik in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije. Ta garancija ni prenosljiva. Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

Banka (žig, podpis)

143

I. NASLOVNICA PONUDBE

Naslovnica

OPOMBE: Prilogo na naslednji strani je potrebno izpolniti in nalepiti na ovojnico ali ovoj, v katerem je ponudba.

Naročnik pričakuje:- da so vse strani v ponudbi oštevilčene, ponudniki pa naj v spremnem dopisu

navedejo skupno število strani v ponudbi;- da si strani v ponudbi sledijo po vrstnem redu oštevilčenja;- da je celotna dokumentacija za ponudbo zvezana z vrvico v celoto in zapečatena ali

drugače zaščitena tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov ali pečata;

- da so ovitki takšni, da omogočajo popoln pregled dokumentacije, tudi če je dokument sestavljen iz več listov (omogočeno listanje);

- da so dokumenti v ponudbi zloženi po vrstnem redu, kot je naveden v tabeli v poglavju III. Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe – posebni del.

144

PRILOGA G

POŠILJATELJ:________________________________________________________________________________________

Kontaktna oseba: ______________________

Telefon: _____________________Faks: ____________________

E- naslov: ___________________

ponudba sprememba umik

NE ODPIRAJ – PONUDBAOddaja javnega naročila:

»DOBAVA ELEKTRO MATERIALA«

št. JN-2/2011

Rok za oddajo:28. 4. 2011 do 8.30. ure (CET)

(izpolni naročnik):

Datum prispetja: _______________

Ura prispetja: ____________

Zaporedna št. ponudbe: __________

Podpis: _______________________

NASLOVNIK:

……

145

Documents

Slovenska turistična organizacija - Elektro Gorenjska · Web viewSIST HD 637:S1:2001/A2:2003 11. Ponudnik je dolžan za ponujeno ceno materiala zagotoviti tudi brezplačno izobraževanje