Zakup telekomunikacijskih storitev za procesno in poslovno ... fileZakup telekomunikacijskih storitev za procesno in poslovno informatiko na področju plinovodnega sistema v Sloveniji

Stran 1 od 42

PLINOVODI d.o.o. Cesta Ljubljanske brigade 11b 1000 Ljubljana Datum: 20.05.2013

Objava na portalu javnih naročil št. JN5987/2013 z dne 20.05.2013

Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila:

Zakup telekomunikacijskih storitev za procesno in poslovno

informatiko na področju plinovodnega sistema v Sloveniji za obdobje štirih let

po postopku s pogajanji po predhodni objavi

Številka javnega naročila: P/JN/11/2013/TP-SV

maj 2013

Stran 2 od 42

VSEBINA

1. POVABILO IN NAVODILO K ODDAJI PONUDBE .............................................................. 3

2. SPLOŠNO ........................................................................................................... 3

3. MERILA ............................................................................................................. 5

4. POGOJI ............................................................................................................. 6

5. OSTALO ............................................................................................................ 9

PRILOGA 1 ................................................................................................................. 11

PRILOGA 2 ................................................................................................................. 12

PRILOGA 3 ................................................................................................................. 13

PRILOGA 4 ................................................................................................................. 14

PRILOGA 5 ................................................................................................................. 15

PRILOGA 6 ................................................................................................................. 16

PRILOGA 7 ................................................................................................................. 17

PRILOGA 8 ................................................................................................................. 19

PRILOGA 9 ................................................................................................................. 20

PRILOGA 10................................................................................................................ 21

PRILOGA 11................................................................................................................ 22

PRILOGA 12................................................................................................................ 24

PRILOGA 13................................................................................................................ 26

PRILOGA 14................................................................................................................ 28

PRILOGA 15................................................................................................................ 29

PRILOGA 16................................................................................................................ 31

PRILOGA 17................................................................................................................ 35

PRILOGA 18................................................................................................................ 36

PRILOGA 19................................................................................................................ 41

Stran 3 od 42

1. POVABILO IN NAVODILO K ODDAJI PONUDBE V skladu z določili Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Ur.l. RS št. 128/2006, 16/2008, 34/2008, 19/2010, 72/2011 in 90/2012, v nadaljevanju ZJNVETPS) druţba PLINOVODI d.o.o. (v nadaljevanju naročnik) vabi kandidate/ponudnike, da v skladu s tem povabilom in navodilom k oddaji ponudb podajo svojo pisno ponudbo. Ponudnik mora, glede na predmet javnega naročila, izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja. Ponudba mora biti sestavljena v skladu z določili te razpisne dokumentacije. Ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in izpolnjuje vse pogoje za izvedbo javnega naročila. Ponudnik je lahko tudi konzorcij pravnih ali fizičnih oseb, ki skupaj izpolnjujejo pogoje za izvajanje javnega naročila. En ponudnik lahko predloţi samo eno ponudbo za izvedbo predmetnega javnega naročila. V primeru, če ponudnik sodeluje v več ponudbah kot vodilni ponudnik/partner v konzorciju, bodo vse ponudbe, v katerih bo sodeloval takšen ponudnik, izločene iz postopka javnega naročanja. Isti podizvajalec lahko nastopa v več ponudbah ob pogoju, da je v vseh ponudbah podizvajalec, v nobeni od ponudb, v katerih nastopa, pa ni glavni izvajalec oz. partner v skupnem nastopu. Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu s ponudbenimi določili te razpisne dokumentacije.

2. SPLOŠNO

2.1 Naročnik

Druţba PLINOVODI, Druţba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o.

Skrajšana firma PLINOVODI d.o.o.

Naslov druţbe Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1000 Ljubljana

Matična številka podjetja 1954288000

ID številka za DDV SI31378285

2.2 Podatki o ponudniku (podatke vnese ponudnik)

PODJETJE OZ. NAZIV PONUDNIKA:

Naslov:

Matična št:

Identifikacijska št. za DDV:

Številka transakcijskega računa; odprt pri (naziv banke):

Telefon:

E-mail:

Telefaks:

Mobilni telefon:

Pooblaščena oseba za podpis pogodbe:

Pooblaščena oseba za tolmačenje pogodbe:

V _______________, dne _______________ ___________________

(podpis in ţig ponudnika)

Stran 4 od 42

2.3 Predmet javnega naročila: Predmet naročila je zakup telekomunikacijskih storitev za procesno in poslovno informatiko na področju plinovodnega sistema v Sloveniji za obdobje štirih let. Obseg zahtevanih storitev je razviden iz priloge Minimalne tehnične zahteve (PRILOGA 16). Rok plačila je najmanj 60 dni od dneva uradnega prejema računa. Ponudba mora biti veljavna vsaj še 120 dni od dneva, ki je določen za predloţitev ponudb.

2.4 Naročnik si pridruţuje pravico, da vseh del ne odda v celoti ali jih sploh ne odda.

2.5 Prispele ponudbe bo naročnik ovrednotil v skladu s pogoji in merili iz te razpisne dokumentacije. 2.6 Postopek javnega naročanja:

Naročnik bo izvedel javno naročanje po postopku s pogajanji po predhodni objavi. Naročnik bo izbral najugodnejšega ponudnika po pregledu in ocenjevanju ponudb ter izvedenih pogajanjih, in sicer: 1. krog pogajanj: Pogajanja se bodo vršila ustno o vseh elementih ponudbe (razen o vsebini pogodbe) ločeno z vsakim ponudnikom posebej. Ponudniki bodo na pogajanja vabljeni po vrstnem redu prispetja njihovih ponudb glede na datum oz. čas prejete ponudbe. Najprej bo vabljen tisti ponudnik, ki bo prvi predloţil ponudbo naročniku. 2. krog pogajanj: Pogajanja bodo izvedena pisno, hkrati vsi ponudniki, na način kuvertiranja. Ponudniki bodo na pogajanjih v zaprtih kuvertah oddali ponudbe, ponudbe pa bodo izraţene v % popusta glede na ponudbeno ceno, oddano v osnovni ponudbi. Šteje se, da je ponujeni % popusta podan na vsako postavko v ponudbeni dokumentaciji iz oddane osnovne ponudbe. Zaprte kuverte se bodo komisijsko odprle v prisotnosti vseh predstavnikov ponudnikov. Predstavnik ponudnika je pred začetkom pogajanj komisiji dolţan predloţiti pooblastilo, da se v imenu in za račun podjetja, ki ga zastopa, udeleţuje pogajanj in se lahko pogaja v vseh elementih ponudbe ter podpiše ponudbe dane v pogajanjih v pisni obliki. S seboj mora imeti tudi veljaven ţig podjetja, ki ga zastopa, v kolikor podjetje uporablja pri poslovanju ţig. Datum izvedbe pogajanj bo naročnik določil po pregledu ponudb. O izbiri ponudnika bo obvestil vse ponudnike, ki bodo predloţili pravočasno ponudbo.

2.7 Rok za predloţitev ponudb je 10.06.2013 do 09.00 ure. Če ponudba ne bo predloţena do roka za predloţitev ponudb, se šteje, da je bila predloţena prepozno. Tako ponudbo bo naročnik po končanem postopku odpiranja ponudb neodprto vrnil ponudniku, z navedbo, da je prepozna.

2.8 Ponudba mora biti predloţena na naslov naročnika v zaprti kuverti. Za natančnejša navodila glej prilogo 19.

2.9 Ponudniki lahko zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo, vendar ne kasneje kot 9 (devet) dni pred iztekom roka za predloţitev ponudb. Naročnik bo v najkrajšem času, najkasneje pa 6 (dni) dni pred rokom za predloţitev ponudb, preko portala javnih naročil objavil pisni odgovor. Naročnik bo odgovoril le na pravočasno predloţena vprašanja.

Upoštevane bodo samo tiste zahteve za dodatna pojasnila, ki bodo naročniku posredovana preko portala javnih naročil.

Ponudniki ne bodo osebno obveščeni o pojasnilih, spremembah in dopolnitvah razpisne dokumentacije. Ponudniki so sami odgovorni za spremljanje portala javnih naročil www.enarocanje.si, na katerem bo naročnik objavil odgovore na vprašanja in dodatna pojasnila.

2.10 Javno odpiranje ponudb bo dne 10.06.2013 ob 10.00 uri na naslovu naročnika. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisno pooblastilo za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb.

2.11 Naročnik bo povabil k podpisu pogodbe tistega ponudnika, katerega ponudba bo glede na merila najugodnejša.

Stran 5 od 42

3. MERILA

Naročnik bo ponudbe ocenjeval po kriteriju ekonomsko najugodnejše ponudbe (največ doseţenih točk). Pri tem bo naročnik upošteval naslednja merila: I. Skupna vrednost Pri vrednotenju ponudbene cene se izračuna količnik med najniţjo ponudbeno skupno ceno pravilne ponudbe in obravnavano ponudbeno ceno - skupno vrednostjo, ki se pomnoţi s ponderjem.

Največje moţno število prejetih točk pri tem merilu je 90 točk. Način točkovanja:

MERILO PONDER

Skupna vrednost

Ta = (Cmin / C) x ponder 90

C – ponudbena cena

Cmin – najniţja ponudbena cena

II. Število krajevnih centrov ali enot v RS, kjer ima ponudnik najmanj 1 dežurnega delavca za odpravo napak na najetih zvezah z razpoložljivostjo 24/7 Pri vrednotenju ponudbe se izračuna količnik med obravnavanim številom centrov ali enot ponudnikov in najvišjim številom centrov ali enot ponudnika, ki se pomnoţi s ponderjem.

Največje moţno število prejetih točk pri tem merilu je 10 točk. Način točkovanja:

MERILO PONDER

Število centrov ali enot

Tb = (B / B max) x ponder 10

B – ponudbeno število centrov ali enot

Bmax – najvišje število centrov ali enot

Skupno število točk: T = Ta + Tb (T je število zbranih točk) Največje moţno število zbranih točk je 100 točk.

Stran 6 od 42

4. POGOJI

Ta razpisna dokumentacija mora biti pravilno izpolnjena, dopolnjena z vsemi zahtevanimi dokumenti, preluknjana ter prevezana z notarsko vrvico, katera mora biti zvezana in zapečatena in to na način, da se omogoči pregled razpisne dokumentacije brez razvezovanja notarske vrvice. Fotokopija bančne garancije za resnost ponudbe mora biti v ponudbeni dokumentaciji vezana z notarsko vrvico ob njej pa original bančne garancije vložen v prozorno vložno mapo iz katere jo je mogoče nepoškodovano izvleči brez poškodovanja notarske vrvice. Ponudba mora vsebovati vsa našteta dokazila in dokumente. Celotni ponudbeni dokumentaciji mora biti priložena tudi fotokopija celotne ponudbene dokumentacije, ki je identična in je identično zložena kot original.

4.1 Ponudnik mora izpolniti, ţigosati in podpisati zahtevane podatke na strani 3 te razpisne dokumentacije (2.2 Podatki o ponudniku (podatke vnese ponudnik)) in izpolnjevati vse zahteve na strani 4 (2.3 Predmet javnega naročila).

4.2 Ponudnik mora, glede na predmet javnega naročila, biti registriran oziroma mora izpolnjevati pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. Ponudnik mora izpolniti, ţigosati in podpisati izjavo, da izpolnjuje zahtevani pogoj. (PRILOGA 1)

4.3 Ponudnik ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12): sprejemanje podkupnine pri volitvah, goljufija, protipravno omejevanje konkurence, povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija na škodo Evropske unije, preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti, preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji, preslepitev kupcev, neupravičena uporaba tuje oznake ali modela, neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije, ponareditev ali uničenje poslovnih listin, izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti, zloraba informacijskega sistema, zloraba notranje informacije, zloraba trga finančnih instrumentov, zloraba poloţaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, ponarejanje denarja, ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev, pranje denarja, zloraba negotovinskega plačilnega sredstva, uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva, izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje, davčna zatajitev, tihotapstvo, izdaja tajnih podatkov, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje, dajanje daril za nezakonito posredovanje in hudodelsko zdruţevanje. Ponudnik mora izpolniti, ţigosati in podpisati izjavo, da izpolnjuje zahtevani pogoj. (PRILOGA 2)

4.4 Ponudnik mora predloţiti izjavo oziroma podatke o udeleţbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika,

vključno z udeleţbo tihih druţbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske druţbe, šteje, da so povezane druţbe s ponudnikom. Naročnik je izjavo oziroma podatke na njeno zahtevo dolţan predloţiti Komisiji za preprečevanje korupcije. Če ponudnik predloţi laţno izjavo, oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe. (PRILOGA 3)

4.5 Ponudnik ne sme biti v postopku prisilne poravnave oz. zanj ne sme biti podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo. Ponudnik ne sme biti v stečajnem postopku oz. zanj ne sme biti podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo. Ponudnik ne sme biti v postopku prisilnega prenehanja oz. zanj ne sme biti podan predlog za začetek prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne sme upravljati sodišče, ne sme opustiti poslovne dejavnosti ali biti v katerem koli podobnem poloţaju. Ponudnik ne sme biti s pravnomočno sodbo v kateri koli drţavi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem. Ponudnik ne sme narediti velikih strokovnih napak ali hujših kršitev poklicnih pravil. Ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, ne sme biti izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 81. a člena ZJNVETPS in pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 45. do 50. člena ZJNVETPS, v tem ali predhodnih postopkih, ni namerno podal zavajajočih razlag ali informacij. Ponudnik mora imeti na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi drţave, v kateri ima sedeţ, ali predpisi drţave naročnika, plačane vse obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in vse obveznosti v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več. Ponudnik mora izpolniti, ţigosati in podpisati izjavo, da izpolnjuje zahtevani pogoj. (PRILOGA 4)

4.6 Ponudnik mora izpolniti, ţigosati in podpisati izjavo, da izpolnjuje vse zakonodajne zahteve na področju okolja, varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred poţarom. (PRILOGA 5)

4.7 Ekonomski – finančni pogoj: Ponudnikov povprečni čisti letni prihodek za 3 poslovna leta mora biti večji kot 700.000,00 EUR. Ponudnik predloţi kot dokaz: (PRILOGA 6)

a) Za leto 2009

- revidiran izkaz poslovnega izida za leto 2009 z mnenjem pooblaščenega revizorja ali

- predloţitev poslovnega izida za leto 2009 z izjavo dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni zavezanec za revizijo.

b) Za leto 2010



Stran 7 od 42

c) Za leto 2011



4.8 Tehnični, kadrovski pogoji in reference:

1. Ponudnik mora imeti v zadnjih treh letih ţe izvedena ali v teku primerljiva dela s področja daljinskega prenosa podatkov s tehnologijo MPLS na širšem področju Republike Slovenije v skupni vrednosti nad 300.000,00 EUR brez DDV za čas veljavnosti pogodbe. (PRILOGA 7)

Dokazilo:

izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenega pogoja z navedbo imena naročnika, vrednosti opravljenih del ter datuma izvedbe del.

2. Ponudnik mora imeti zaposlenih najmanj eno leto in s polnim delovnim časom najmanj 10 tehnikov za vzdrţevanje strojne in programske opreme ponudnika. (PRILOGA 8)

Dokazilo:

izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenih pogojev.

3. Ponudnik mora imeti organizirano lastno sluţbo tehnične podpore razpoloţljivo po reţimu 24/7 in servisno sluţbo za odpravljanje napak na opremi ponudnika na mestu vgradnje. V času pogodbenega razmerja mora ponudnik napake, prijavljene s strani naročnika, odpraviti v roku skladno z SLA zahtevami. (PRILOGA 9)

Dokazilo:

izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenih pogojev.

4.9 Ponudba s podizvajalci je ponudba, pri kateri ponudnik sodeluje skupaj s podizvajalci. Podizvajalec je subjekt, ki za izvajalca, kateri bo z naročnikom sklenil pogodbo za izvedbo javnega naročila, če bo takšna ponudba izbrana, dobavljal blago, izvajal storitve ali gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila in za delo podizvajalcev ne glede na število podizvajalcev.

Ponudnik mora navesti vse podizvajalce v ponudbi in opredeliti dele javnega naročila, ki bodo izvedeni s strani izvajalca in dele javnega naročila, ki bodo izvedeni s strani navedenih podizvajalcev.

V primeru, kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora ponudnik v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno plačuje podizvajalcem. Podizvajalec mora predloţiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika. V tem primeru je obvezna sestavina pogodbe vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec, podatki o podizvajalcu in predmet, količina, vrednost, kraj ter rok izvedbe del ali dobave blaga.

Ponudnik mora svojemu računu oz. situaciji obvezno priloţiti račune oz. situacije podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v petih dneh od sklenitve te pogodbe. Če se po sklenitvi pogodbe zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5 dneh po spremembi predloţiti svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan, pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oz. dobav neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu. Ponudnik mora izpolniti, ţigosati in podpisati izjavo, da izpolnjuje zahtevane pogoje. (PRILOGA 10) Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, so podatki iz te točke obvezna sestavina pogodbe, neposredna plačila podizvajalcem pa so v skladu z ZJNVETPS obvezna. V kolikor ponudnik pogodbenih del ne bo izvajal s podizvajalci, pod prilogo 10 namesto te izjave predloţi podpisano in ţigosano izjavo, da pogodbenih del ne bo opravljali s podizvajalci.

4.10 V primeru, da skupina ponudnikov predloţi skupno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev predloţiti še pravni akt o skupni izvedbi naročila (PRILOGA 11), s katerim mora biti opredeljena odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila in določen vodilni partner, ki bo v imenu vseh skupnih ponudnikov nastopal v razmerju do naročnika. Skupni ponudniki odgovarjajo za obveznosti iz prejetega naročila neomejeno solidarno. Pravne osebe naj navedejo imena oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo predmetnega naročila. Enega od partnerjev se v aktu o skupni izvedbi naročila imenuje za nosilca del. Nosilec del mora biti pooblaščen za prevzem in prenos navodil za in v imenu vsakega partnerja posebej in za vse partnerje v zdruţenem podjetju, in koordinacijo izvajanja del po pogodbi vključno s plačili. Kopija akta o skupni izvedbi naročila (sporazuma ali pogodbe), doseţenega med partnerji zdruţenega podjetja mora biti predloţena skupaj s ponudbeno dokumentacijo.

Stran 8 od 42

4.11 Ponudnik mora predloţiti sledeča finančna zavarovanja:

A. Bančna garancija za resnost ponudbe Bančno garancijo za resnost ponudbe izdano od banke s sedeţem v RS v višini 3% (treh odstotkov) skupne ponudbene vrednosti mora ponudnik predloţiti ob oddaji ponudbe. Minimalni rok veljavnosti bančne garancije je do vključno 11.10.2013. V prilogi (PRILOGA 12) je vzorec bančne garancije, ki ga mora upoštevati banka, ki bo izdala bančno garancijo. Ponudnik se s podpisom zavezuje, da bo vzorec predloţil banki. B. Bančna garancija za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti Bančno garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti izdano od banke s sedeţem v RS v višini 10% (deset odstotkov) skupne pogodbene vrednosti brez DDV mora izbrani ponudnik predloţiti najkasneje v 30 (tridesetih) dneh od podpisa pogodbe. Veljavnost bančne garancije mora biti najmanj do vključno 31.12.2017. Pogodba se sklepa z odloţnim pogojem, da postane veljavna šele s predloţitvijo bančne garancije za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti. V prilogi (PRILOGA 13) je vzorec bančne garancije, ki ga mora upoštevati banka, ki bo izdala bančno garancijo. Ponudnik se s podpisom zavezuje, da bo vzorec predloţil banki.

4.12 Ponudnik mora izpolniti, ţigosati in podpisati obrazec ponudbe. (PRILOGA 14) 4.13 Ponudnik mora izpolniti, ţigosati in podpisati obrazec predračuna. (PRILOGA 15) 4.14 Ponudnik mora ţigosati in podpisati Minimalne tehnične zahteve. (PRILOGA 16) 4.15 Ponudnik mora predloţiti ţigosano in podpisano izjavo, da sprejema pogoje razpisne dokumentacije. (PRILOGA 17) 4.16 Ponudnik mora izpolniti, ţigosati in podpisati vzorec pogodbe. (PRILOGA 18)

4.17 Obrazec prijave. (PRILOGA 19)

Vsi zgoraj navedeni pogoji so obvezni, v kolikor ponudnik enega ali več pogojev ne izpolni, so obvezni izločilni element.

Stran 9 od 42

5. OSTALO

5.1 Naročnik si pridruţuje pravico ustaviti postopek oddaje javnega naročanja ali ne oddati javnega naročila, oziroma ne oddati naročila v celoti brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do ponudnikov. Stroški za pripravo in oddajo ponudbe bremenijo ponudnika. Naročnik si pridrţuje pravico, da spremeni količino za nabavo predvidenih izdelkov oz. storitev glede na razpoloţljiva finančna sredstva.

5.2 Druga določila razpisne dokumentacije so vsebovana v vzorcu pogodbe. S podpisom vzorca pogodbe ponudnik izjavi,

da se strinja z njenimi določili.

5.3 Ponudba mora biti oddana v slovenskem jeziku. Celoten postopek oddaje javnega naročila poteka v slovenskem jeziku. V kolikor je kateri od dokumentov, predloţen tekom oddaje javnega naročila, pripravljen v tujem jeziku, mora ponudnik predloţiti tudi prevod takšnega dokumenta v slovenski jezik. Prevod mora pripraviti sodno zapriseţen tolmač v Republiki Sloveniji.

V kolikor ponudnik predloţi samo dokument v tujem jeziku, ga naročnik pozove, da predloţi sodno overjen prevod in mu za predloţitev določi rok. Če ponudnik v postavljenem roku ne predloţi sodno overjenega prevoda, naročnik ponudbo izloči iz postopka oddaje javnega naročila.

5.4 Enotne cene so fiksne za ves čas veljavnosti pogodbe.

Cene morajo vključevati vse elemente, iz katerih so sestavljene (razpisane storitve; plače in druge stroške dela, morebitno nadurno delo, dela na dan praznika ali prostega dneva, morebitne trošarine, takse, prevoz, zavarovanje, inflacijska pričakovanja).

Če naročnik in izvajalec ugotovita, da se je povprečna panoţna cena predmetnih storitev do konca leta 2014 povišala za več kot 15% glede na povprečne cene ob začetku leta 2013, sta soglasna, da bosta cene predmetnih storitev za ostala leta uskladila po pogajanjih in v skladu s trţnimi razmerami v tistem obdobju. Če v času veljavnosti pogodbe naročnik in izvajalec ugotovita, da so na spletu objavljene cene za poslovne uporabnike predmetnih storitev niţje od ponujenih, mora izvajalec naročniku obračunavati storitve po niţji ceni.

5.5 Ponudnik lahko pridobi razpisno dokumentacijo na spletni strani naročnika ali na sedeţu naročnika po predhodnem

dogovoru. Razpisna dokumentacija je na voljo do roka določenega za predloţitev ponudbe. 5.6 Ponudniki, ki z udeleţbo v postopku oziroma v izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke, so jih

dolţni varovati v skladu s predpisi. Kot zaupne podatke lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, in poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka so javni podatki količina iz specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe, v primeru merila ekonomsko najugodnejše ponudbe pa tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

5.7 Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Če se ponudnik v roku 8 (osem) dni ne bo odzval na poziv, se šteje, da je odstopil od ponudbe. Naročnik bo v tem primeru unovčil dokument za finančno zavarovanje resnosti ponudbe ne glede na razloge za odstop od ponudbe.

5.8 Vse ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravljene v skladu s to razpisno dokumentacijo, bodo izločene, razen če je taka ponudba po ZJNVETPS formalno nepopolna oz. če ta razpisna dokumentacija ne določa drugače. V kolikor bo naročnik ugotovil, da je ponudba formalno nepopolna, bo v skladu z 82. členom ZJNVETPS dopustil in omogočil dopolnitev take ponudbe. Naročnik bo od ponudnika zahteval dopolnitev njegove ponudbe le v primeru, če določenega dejstva ne more sam preveriti. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni, bo naročnik tako ponudbo izločil. Ponudnik ne sme spreminjati svoje cene in ponudbe v okviru meril ter tistega dela ponudbe, ki se veţe na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila oziroma tistih elementov ponudbe, ki lahko ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na ostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja. Naročnik si pridrţuje pravico popravljanja računskih napak ob pisnem soglasju ponudnika.

Vsak ponudnikov poizkus, da vpliva na naročnikovo obravnavo ponudb ali odločitev o izbiri, bo imel za posledico zavrnitev njegove ponudbe. Enako velja za poizkuse vplivanja na delo in odločitve komisije.

5.9 Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, naročniku oziroma pri njem zaposlenim osebam, ki so imele odločujoč vpliv na izbiro izvajalca obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolţnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi naročniku ali pri njem zaposlenim osebam, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je nična.

5.10 Naročnik ima pravico, da pred potekom roka za odpiranje ponudb ustavi postopek javnega naročanja. Takšna

odločitev bo objavljena na portalu javnih naročil. V primeru ustavitve postopka javnega naročanja bo naročnik ponudbe neodprte vrnil ponudnikom ter jih ob tem obvestil o ustavitvi postopka javnega naročanja.

Stran 10 od 42

Po poteku roka za odpiranje ponudb lahko naročnik zavrne vse ponudbe. V takšnem primeru bo naročnik: - vse ponudnike obvestil o razlogih za zavrnitev ponudb; - vse ponudnike obvestil, ali bo začel nov postopek oddaje javnega naročila; - obvestil svoj nadzorni organ o odločitvi iz prejšnjih dveh točk.

Naročnik lahko po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od

izvedbe javnega naročila, če predmeta javnega naročila ne potrebuje več, ali za javno naročilo nima zagotovljenih sredstev, v kolikor s tem soglaša naročnikov nadzorni organ.

V kolikor bo naročnik odstopil od izvedbe javnega naročila, bo o svoji odločitvi in o razlogih za odstop od izvedbe javnega naročila nemudoma obvestil ponudnike, ki so predloţili ponudbo.

5.11 Naročnik si pridrţuje pravico, da kadar koli v času izvedbe javnega naročila in tudi po sklenitvi pogodbe z izbranim

ponudnikom zmanjša obseg naročenih oz. pogodbenih del. V tem primeru se ustrezno zniţa pogodbena vrednost. 5.12 Pravno varstvo ponudnikov, naročnika in javnega interesa v postopku oddaje predmetnega javnega naročila se ureja

v skladu s 1. členom ZPVPJN. Zahtevek za revizijo lahko vloţi vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi

ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda, ter zagovornik javnega interesa. Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega

odstavka 25. člena ZPVPJN, vloţi v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu, vendar ne po roku za prejem ponudb.

Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vloţitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od prejema te

odločitve. Zahtevek za revizijo se vloţi pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico.

Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati Ministrstvu za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne sluţbe in koncesije.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti:

- ime in naslov vlagatelja zahtevka in kontaktno osebo, - ime naročnika, - oznako (številko) javnega naročila oziroma odločitve o oddaji oz. izidu javnega naročila, - predmet javnega naročila, - očitane kršitve, - dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo, - navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz

katerega sklada, ter mora priloţiti pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem in potrdilo o plačilu takse iz 71. člena ZPVPJN.

5.13 Naročnik bo izvedel javno naročanje tako, da bo zagotovil načelo gospodarnosti, učinkovitosti, uspešnosti, načelo

zagotavljanja konkurence med ponudniki, načelo transparentnosti javnega naročanja in načelo enakopravne obravnave ponudnikov.

V Ljubljani, dne 20.05.2013

Naročnik

PLINOVODI d.o.o.

Glavni direktor

Marjan Eberlinc, univ.dipl.inž.str.

Namestnica glavnega direktorja

mag. Sarah Jezernik, univ.dipl.ekon.

Stran 11 od 42

PRILOGA 1

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da smo registrirani oziroma izpolnjujemo pogoje za opravljanje

dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.

V _______________, dne _______________ ___________________

(podpis in žig ponudnika)

Stran 12 od 42

PRILOGA 2

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da nismo pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki

so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

- goljufija (211. člen KZ-1),

- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

- zloraba poloţaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

- pranje denarja (245. člen KZ-1),

- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

- tihotapstvo (250. člen KZ-1),

- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

- hudodelsko zdruţevanje (294. člen KZ-1).

V _______________, dne _______________ ___________________


Stran 13 od 42

PRILOGA 3

IZJAVA O UDELEŢBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA Ponudnik mora predloţiti izjavo oziroma podatke o udeleţbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z

udeleţbo tihih druţbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske druţbe,

šteje, da so povezane druţbe s ponudnikom. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in deleţ

lastništva.

Ime in priimek oz. naziv druţbe Naslov Deleţ lastništva

V _______________, dne _______________ ___________________


Stran 14 od 42

PRILOGA 4

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da nismo v postopku prisilne poravnave oz. ni podan predlog za

začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo. Izjavljamo pod kazensko in materialno

odgovornostjo, da nismo v stečajnem postopku oz. ni podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem

predlogu še ni odločilo. Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da nismo v postopku prisilnega prenehanja oz.

ni podan predlog za začetek prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z našimi posli iz drugih razlogov

ne upravlja sodišče, nismo opustili poslovne dejavnosti in nismo v katerem koli podobnem poloţaju. Izjavljamo pod kazensko

in materialno odgovornostjo, da nismo s pravnomočno sodbo v kateri koli drţavi obsojeni za prestopek v zvezi z našim

poklicnim ravnanjem. Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ne bomo storili velikih strokovnih napak ali

hujših kršitev poklicnih pravil. Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da na dan, ko se izteče rok za oddajo

ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami

iz 81. a člena ZJNVETPS in pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 45. do 50. člena ZJNVETPS, v tem ali

predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavajajočih razlag ali informacij. Izjavljamo pod kazensko in materialno

odgovornostjo, da imamo na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi drţave, v kateri imamo sedeţ, ali predpisi

drţave naročnika, plačane vse obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in vse obveznosti v zvezi s plačili

davkov v vrednosti 50 evrov ali več. Ponudnik mora izpolniti, ţigosati in podpisati izjavo, da izpolnjuje zahtevani pogoj.

V _______________, dne _______________ ___________________


Stran 15 od 42

PRILOGA 5

IZJAVA O OKOLJU, VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU TER VARSTVU PRED POŢAROM Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da izpolnjujemo vse zakonodajne zahteve na področju okolja, varnosti

in zdravja pri delu ter varstva pred poţarom.

V _______________, dne _______________ ___________________


Stran 16 od 42

PRILOGA 6

DOKAZILA IN IZJAVE O LETNEM PRIHODKU Ponudnikov povprečni čisti letni prihodek za 3 poslovna leta mora biti večji kot 700.000,00 EUR!

Ponudnik predloţi kot dokaz:

a) Za leto 2009



b) Za leto 2010



c) Za leto 2011



V _______________, dne _______________ ___________________ (podpis in žig ponudnika)

Stran 17 od 42

PRILOGA 7

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da imamo v zadnjih treh letih ţe izvedena ali v teku primerljiva dela s

področja daljinskega prenosa podatkov s tehnologijo MPLS na širšem področju republike Slovenije v skupni vrednosti nad

300.000,00 EUR brez DDV za čas veljavnosti pogodbe.

Hkrati prilagamo potrjen in izpolnjen obrazec o potrditvi reference s strani naročnika.

V _______________, dne _______________ ___________________


Zap. št. Ime naročnika Vrednost opravljenih del Datum izvedbe del

1.

2.

3.

4.

5.

Stran 18 od 42

VZOREC IZJAVE NAROČNIKA O POTRDITVI REFERENC

(Navodilo: obrazec fotokopirajte za potrebno število potrdil)

POTRDILO NAROČNIKA

(priloga k razpisnemu obrazcu PRILOGA 7)

Naročnik :

____________________________________________________________________________________________________________

potrjujemo, da smo z izvajalcem

____________________________________________________________________________________________________________

sklenili pogodbo za izvedbo

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ (navedite

projekt, naročnika projekta, datum izdelave ter vodjo projekta pri ponudniku),

v skupni vrednosti _____________________________________ EUR brez DDV, ki jih je pravočasno in kvalitetno izvedel.

Odgovorni vodja del s strani izvajalca je bil(a): ___________________________________________________________________

Odgovorna oseba naročnika, pri katerem se lahko dobijo dodatne informacije: ________________________________________

tel.: ________________________________________________, e-mail: _______________________________________________

Veljavno je le potrdilo s podpisom in ţigom naročnika. Ponudnik ne more dati referenc (potrdila) v primeru, če je sam

naročnik in izvajalec.

V _______________, dne _______________ ___________________

(podpis in ţig naročnika)

Stran 19 od 42

PRILOGA 8

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da imamo zaposlenih najmanj 10 tehnikov za vzdrţevanje strojne in

programske opreme ponudnika.

V _______________, dne _______________ ___________________


Stran 20 od 42

PRILOGA 9

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da imamo organizirano lastno sluţbo tehnične podpore razpoloţljivo po

reţimu 24/7 in servisno sluţbo za odpravljanje napak na opremi na mestu vgradnje. V času pogodbenega razmerja bomo

napake, prijavljene s strani naročnika, odpravili v roku skladno z SLA zahtevami.

V _______________, dne _______________ ___________________


Stran 21 od 42

PRILOGA 10

IZJAVA O PODIZVAJALCIH Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo v primeru, če bo javno naročilo izvedeno s podizvajalci, v

pogodbi pooblastili naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno plačuje podizvajalcem.

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bo podizvajalec predloţil soglasje, na podlagi katerega naročnik

namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika.

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bo obvezna sestavina pogodbe vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel

podizvajalec in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec, podatki o podizvajalcu in predmet, količina, vrednost, kraj

ter rok izvedbe del ali dobave blaga.

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo k svojemu računu oz. situaciji obvezno priloţili račune oz.

situacije podizvajalcev, ki jih bomo predhodno potrdili.

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bo podizvajalec naročniku posredoval kopijo pogodbe, ki jo je

sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v petih dneh od sklenitve te pogodbe.

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo v primeru, če se po sklenitvi pogodbe zamenja podizvajalec

ali če bomo sklenili pogodbo z novim podizvajalcem, v 5 dneh po spremembi predloţili izjavo, da smo poravnali vse nesporne

obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan, pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oz. dobav

neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

V kolikor ponudnik pogodbenih del ne bo izvajal s podizvajalci, pod prilogo 10 namesto te izjave predloži podpisano in

žigosano izjavo, da pogodbenih del ne bo opravljal s podizvajalci, v nasprotnem primeru mora ponudnik navesti vse

podizvajalce v ponudbi in opredeliti dele javnega naročila, ki bodo izvedeni s strani izvajalca in dele javnega naročila,

ki bodo izvedeni s strani navedenih podizvajalcev.

V _______________, dne _______________ ___________________


Stran 22 od 42

PRILOGA 11

PRAVNI AKT O SKUPNI IZVEDBI NAROČILA V primeru skupne ponudbe mora skupina ponudnikov predloţiti pravni akt o skupni izvedbi naročila, s katerim mora biti

opredeljena odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila in določen vodilni partner, ki bo v imenu vseh skupnih

ponudnikov nastopal v razmerju do naročnika. Skupni ponudniki odgovarjajo za obveznosti iz prejetega naročila neomejeno

solidarno.

Opomba: Ponudniku, ki ne bo oddal skupne ponudbe, ni potrebno predložiti priloge 11, kot del razpisne dokumentacije.

Stran 23 od 42

FINANČNA ZAVAROVANJA

Ponudnik mora predloţiti izpolnjene, ţigosane in podpisane vzorce finančnih zavarovanj in originale (skladno z zahtevami). A. Bančna garancija za resnost ponudbe Bančno garancijo za resnost ponudbe izdano od banke s sedeţem v RS v višini 3% (treh odstotkov) skupne ponudbene vrednosti mora ponudnik predloţiti ob oddaji ponudbe. Minimalni rok veljavnosti bančne garancije je do vključno 11.10.2013. B. Bančna garancija za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti Bančno garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti izdano od banke s sedeţem v RS v višini 10% (deset odstotkov) skupne pogodbene vrednosti brez DDV mora izbrani ponudnik predloţiti najkasneje v 30 (tridesetih) dneh od podpisa pogodbe. Veljavnost bančne garancije mora biti najmanj do vključno 31.12.2017. Pogodba se sklepa z odloţnim pogojem, da postane veljavna šele s predloţitvijo bančne garancije za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti.

Stran 24 od 42

PRILOGA 12 BANČNA GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE Opomba: V prilogi je vzorec bančne garancije, ki ga mora upoštevati banka, ki bo izdala bančno garancijo. Ponudnik se s podpisom zavezuje, da je vzorec predloţil banki.

V _______________, dne _______________ ___________________


Stran 25 od 42

GARANT GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE št.:………………….. …………….. (v nadaljevanju: Garant) izjavlja, da je seznanjen:

da …………..(v nadaljevanju: Naročnik garancije) namerava predloţiti svojo ponudbo na razpis, ki ga je dne …… objavil ………….( v nadaljevanju: Upravičenec) za javno naročilo…………………. (v nadaljevanju: Razpis),

da je Naročnik garancije skladno s pogoji Razpisa dolţan Upravičencu predloţiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini ...................................... EUR.

Garant se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezuje, da bo Upravičencu na njegov prvi pisni poziv, ki mu bo priloţena pisna izjava Upravičenca, da je upravičen do unovčitve garancije bodisi:

a) ker je Naročnik garancije umaknil ali spremenil ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi, bodisi

b) ker je Naročnik garancije, ki ga je Upravičenec v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe, zavrnil sklenitev pogodbe v nasprotju s pogoji Razpisa,

bodisi c) ker Naročnik garancije, ki ga je Upravičenec v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe,

ni predloţil ali je zavrnil predloţitev bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji Razpisa, plačal vsak znesek do najvišjega zneska

……………………………………….EUR (z besedo……………………………..)

Z vsakim delnim plačilom po tej garanciji se obveznost Garanta ustrezno zmanjša za izplačani znesek. Ta garancija ni prenosljiva. Ta garancija prične veljati z dnem izdaje. Ne glede na to, ali je ta garancija Garantu vrnjena, obveznosti Garanta po tej garanciji prenehajo, če Garant ne prejme pravilnega pisnega poziva za unovčenje najkasneje do vključno …….………………….. Če ta dan ni delovni dan, pa predhodni delovni dan, in sicer do …. ure. Pred navedenim dnem pa ta garancija preneha veljati samo pod pogojem, da Garant prejme izvirnik te garancije, skupaj z izjavo Upravičenca, da se odpoveduje svojim zahtevkom po tej garanciji. Šteje se, da je pisni poziv za unovčenje te garancije pravilen, če je dostavljen Garantu v originalu na zgoraj navedeni naslov, s priporočeno poštno pošiljko ali po kurirju ali po swiftu in vsebuje sklicevanje na številko te garancije. Za potrebe te garancije se za delovni dan šteje vsak dan razen sobot, nedelj, praznikov in dni, na katere Garant ne posluje z običajnim delovnim časom. Za reševanje morebitnih sporov po tej garanciji je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani Kraj in datum Podpisi

Stran 26 od 42

PRILOGA 13 BANČNA GARANCIJA ZA DOBRO IN PRAVOČASNO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI Opomba: V prilogi je vzorec bančne garancije, ki ga mora upoštevati banka, ki bo izdala bančno garancijo. Ponudnik se s podpisom zavezuje, da bo vzorec predloţil banki.

V _______________, dne _______________ ___________________


Stran 27 od 42

GARANT GARANCIJA ZA DOBRO IN PRAVOČASNO IZVEDBO št.:………………….. ……………….. (v nadaljevanju: GARANT) izjavlja, da je seznanjen:

da sta…………..(v nadaljevanju: Naročnik garancije) in……………………..……………(v nadaljevanju: Upravičenec) dne………………sklenila pogodbo ................................................., št. pogodbe ……………….. (v nadaljevanju: Pogodba), na podlagi katere se je Naročnik garancije zavezal ...................................... (v nadaljevanju: Osnovna obveznost) v vrednosti ......................... EUR:

da je Naročnik garancije skladno s Pogodbo dolţan Upravičencu predloţiti bančno garancijo za dobro izpolnitev pogodbenih obveznosti v višini ....................... EUR.

Garant se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezuje, da bo Upravičencu na njegov prvi pisni poziv, ki mu bo priloţena pisna izjava Upravičenca, da Naročnik garancije ni izpolnil ali ni pravočasno izpolnil Osnovne obveznosti, plačal vsak znesek do najvišjega zneska

…………………………………….….EUR (z besedo……………………………..)

Z vsakim delnim plačilom po tej garanciji se obveznost Garanta ustrezno zmanjša za izplačani znesek. Ta garancija ni prenosljiva. Ta garancija prične veljati z dnem izdaje. Ne glede na to, ali je ta garancija Garantu vrnjena, obveznosti Garanta po tej garanciji prenehajo, če Garant ne prejme pravilnega pisnega poziva za unovčenje najkasneje do vključno …….…………………., če ta dan ni delovni dan, pa predhodni delovni dan, in sicer do .…. ure. Pred navedenim dnem pa ta garancija preneha veljati samo pod pogojem, da Garant prejme izvirnik te garancije, skupaj z izjavo Upravičenca, da se odpoveduje svojim zahtevkom po tej garanciji. Šteje se, da je pisni poziv za unovčenje te garancije pravilen, če je dostavljen Garantu v originalu na zgoraj navedeni naslov, s priporočeno poštno pošiljko, po swiftu ali po kurirju in vsebuje sklicevanje na številko te garancije. Za potrebe te garancije se za delovni dan šteje vsak dan razen sobot, nedelj, praznikov in dni, na katere Garant ne posluje z običajnim delovnim časom. Za reševanje morebitnih sporov po tej garanciji je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. Kraj in datum Podpisi

Stran 28 od 42

PRILOGA 14

PONUDBA OZNAKA PONUDBE:_______________

1. Ponudbene vrednosti:

Skupna ponudbena vrednost za 4 leta brez DDV za zakup vodov: EUR

Skupna ponudbena vrednost za 4 leta brez DDV za internetni dostop: EUR

Skupna ponudbena vrednost za 4 leta brez DDV: EUR

Skupna ponudbena vrednost za 4 leta z DDV: EUR

2. Število centrov ali enot, kjer ima ponudnik najmanj 1 deţurnega delavca za odpravo napak na najetih zvezah z razpoloţljivostjo 24/7: _________________.

3. Plačilni rok: _________________ dni (najmanj 60 dni od prejema računa).

4. Veljavnost ponudbe: _________________ dni (najmanj 120 dni od roka, določenega za predloţitev ponudbe).

V _______________, dne _______________ ___________________


Stran 29 od 42

PRILOGA 15

PREDRAČUN

Minimalna kapaciteta priključne točke

Poz. Priključna točka - A (geostacionarna točka naročnikovega objekta)

Priključna tč-B (460438 104438) A (SCADA,

IPTel, internet)

B (SCADA) Nadomestna

zveza Razdalja A-B v

m Vrednost v EUR brez

DDV /mesec

1 DC Lj - testna (460453 142902) Plinovodi, C. Lj. brigade 11b, Ljubljana 1024/256 kb/s 256/256 kb/s 100

2 KP Kidričevo (557444 140631)-RTU Plinovodi, C. Lj. brigade 11b, Ljubljana 1024/256 kb/s 256/256 kb/s 104.000

3 KP Ajdovščina (416223 81034) Plinovodi, C. Lj. brigade 11b, Ljubljana 8/8 Mb/s 256/256 kb/s 8/8 ali 8 asimetr. Mb/s

48.000

4 MRP Ajdovščina, (415444 82374) Plinovodi, C. Lj. brigade 11b, Ljubljana 1024/256 kb/s 256/256 kb/s 51.000

5 MRP Anhovo, (394036 103180) Plinovodi, C. Lj. brigade 11b, Ljubljana 1024/256 kb/s 256/256 kb/s 67.000

6 MRP Begunje ,(438331 136260) Plinovodi, C. Lj. brigade 11b, Ljubljana 1024/256 kb/s 256/256 kb/s 39.000

7 MRP Brestanica ,(537487 95123) Plinovodi, C. Lj. brigade 11b, Ljubljana 2/2 Mb/s 256/256 kb/s 78.000

8 MRP Celje,(522702 122074) Plinovodi, C. Lj. brigade 11b, Ljubljana 1024/256 kb/s 256/256 kb/s 65.000

9 MRP Ceršak ,(551702 173689) Plinovodi, C. Lj. brigade 11b, Ljubljana 2/2 Mb/s 256/256 kb/s 115.000

10 MRP Ceršak (A), (551702 173689) Plinovodi, C. Lj. brigade 11b, Ljubljana 1024/256 kb/s 256/256 kb/s 115.000

11 MRP Drnovo (537271 85971) Plinovodi, C. Lj. brigade 11b, Ljubljana 1024/256 kb/s 256/256 kb/s 79.000

12 MRP Gornja Radgona(579415 167183) Plinovodi, C. Lj. brigade 11b, Ljubljana 1024/256 kb/s 256/256 kb/s 135.000

13 MRP Hrastnik,(507483 109511) Plinovodi, C. Lj. brigade 11b, Ljubljana 1024/256 kb/s 256/256 kb/s 48.000

14 MRP Jesenice,(431384 142578) Plinovodi, C. Lj. brigade 11b, Ljubljana 1024/256 kb/s 256/256 kb/s 49.000

15 MRP Kamnik , (468458 116454) Plinovodi, C. Lj. brigade 11b, Ljubljana 1024/256 kb/s 256/256 kb/s 15.000

16 MRP Keramix, (397627 84951) Plinovodi, C. Lj. brigade 11b, Ljubljana 1024/256 kb/s 256/256 kb/s 66.000

17 MRP Kidričevo,(557451 140633) Plinovodi, C. Lj. brigade 11b, Ljubljana 1024/256 kb/s 256/256 kb/s 104.000

18 MRP Količevo, (470178 113478) Plinovodi, C. Lj. brigade 11b, Ljubljana 1024/256 kb/s 256/256 kb/s 14.000

19 MRP Kozarje,(456649 100941) Plinovodi, C. Lj. brigade 11b, Ljubljana 1024/256 kb/s 256/256 kb/s 6.000

20 MRP Kranj1 -Labore (450981 120554) Plinovodi, C. Lj. brigade 11b, Ljubljana 1024/256 kb/s 256/256 kb/s 19.000

21 MRP Kranj2 -Čirče, (451298 120872) Plinovodi, C. Lj. brigade 11b, Ljubljana 1024/256 kb/s 256/256 kb/s 19.000

22 MRP Kresnice, (484154 106730) Plinovodi, C. Lj. brigade 11b, Ljubljana 1024/256 kb/s 256/256 kb/s 24.000

23 MRP Krško,(538520 88584) Plinovodi, C. Lj. brigade 11b, Ljubljana 1024/256 kb/s 256/256 kb/s 80.000

24 MRP Laško,(518377 113761) Plinovodi, C. Lj. brigade 11b, Ljubljana 1024/256 kb/s 256/256 kb/s 59.000

25 MRP Lek Mengeš (468339 113934) Plinovodi, C. Lj. brigade 11b, Ljubljana 1024/256 kb/s 256/256 kb/s 13.000

26 MRP Lendava, (611099 156362) Plinovodi, C. Lj. brigade 11b, Ljubljana 1024/256 kb/s 256/256 kb/s 160.000

27 MRP Ljubljana-Poljane (460533 142856) Plinovodi, C. Lj. brigade 11b, Ljubljana 1024/256 kb/s 256/256 kb/s 1.300

28 MRP Logatec (440829 87386) Plinovodi, C. Lj. brigade 11b, Ljubljana 1024/256 kb/s 256/256 kb/s 26.000

29 MRP/VC Maribor, (551205 152579) Plinovodi, C. Lj. brigade 11b, Ljubljana 1024/256 kb/s 256/256 kb/s 8/8 Mb/s 103.000

30 MRP Meblo (396508 90926) Plinovodi, C. Lj. brigade 11b, Ljubljana 1024/256 kb/s 256/256 kb/s 66.000

31 MRP Murska Sobota (591403 167750) Plinovodi, C. Lj. brigade 11b, Ljubljana 1024/256 kb/s 256/256 kb/s 146.000

32 MRP Novo mesto,(513742 74904) Plinovodi, C. Lj. brigade 11b, Ljubljana 1024/256 kb/s 256/256 kb/s 61.000

33 MRP Ormoţ,(589751 141290) Plinovodi, C. Lj. brigade 11b, Ljubljana 1024/256 kb/s 256/256 kb/s 135.000

34 MRP Podkraj, (507462 108523) Plinovodi, C. Lj. brigade 11b, Ljubljana 1024/256 kb/s 256/256 kb/s 58.000

35 MRP Podlog,(511523 125023) Plinovodi, C. Lj. brigade 11b, Ljubljana 1024/256 kb/s 256/256 kb/s 55.000

36 MRP Prebold, (506658 121452) Plinovodi, C. Lj. brigade 11b, Ljubljana 1024/256 kb/s 256/256 kb/s 49.000

37 MRP Ptuj,(567678 141098) Plinovodi, C. Lj. brigade 11b, Ljubljana 1024/256 kb/s 256/256 kb/s 114.000

Stran 30 od 42

38 MRP Radeče,(514956 101640) Plinovodi, C. Lj. brigade 11b, Ljubljana 1024/256 kb/s 256/256 kb/s 55.000

39 MRP Ravne, (496865 155439) Plinovodi, C. Lj. brigade 11b, Ljubljana 1024/256 kb/s 256/256 kb/s 63.000

40 MRP Rogaška Slatina(549887 119468) Plinovodi, C. Lj. brigade 11b, Ljubljana 1024/256 kb/s 256/256 kb/s 91.000

41 MRP Rogatec,(554286 122706) Plinovodi, C. Lj. brigade 11b, Ljubljana 2/2 Mb/s 256/256 kb/s 96.000

42 MRP Sevnica, (523358 95690) Plinovodi, C. Lj. brigade 11b, Ljubljana 1024/256 kb/s 256/256 kb/s 64.000

43 MRP Slovenj Gradec,(505830 150140) Plinovodi, C. Lj. brigade 11b, Ljubljana 1024/256 kb/s 256/256 kb/s 65.000

44 MRP Šempeter- (396066 87299) Plinovodi, C. Lj. brigade 11b, Ljubljana 2/2 Mb/s 256/256 kb/s 67.000

45 MRP Šempeter (I),(396066 87299) Plinovodi, C. Lj. brigade 11b, Ljubljana 1024/256 kb/s 256/256 kb/s 67.000

46 MRP Šentjur,(531231 118919) Plinovodi, C. Lj. brigade 11b, Ljubljana 1024/256 kb/s 256/256 kb/s 73.000

47 MRP Škofja Loka,(449384 114709) Plinovodi, C. Lj. brigade 11b, Ljubljana 1024/256 kb/s 256/256 kb/s 16.000

48 MRP Šoštanj, (504 227 136 404) Plinovodi, C. Lj. brigade 11b, Ljubljana 2/2 Mb/s 256/256 kb/s 60.000

49 MRP TOH Hrastnik (507483 109511) Plinovodi, C. Lj. brigade 11b, Ljubljana 1024/256 kb/s 256/256 kb/s 48.000

50 MRP Trbovlje,(502667 109822) Plinovodi, C. Lj. brigade 11b, Ljubljana 1024/256 kb/s 256/256 kb/s 43.000

51 MRP Trojane, (492102 116189) Plinovodi, C. Lj. brigade 11b, Ljubljana 1024/256 kb/s 256/256 kb/s 34.000

52 MRP Trţič (446069 133793) Plinovodi, C. Lj. brigade 11b, Ljubljana 1024/256 kb/s 256/256 kb/s 33.000

53 MRP Vodice,(461068 115309) Plinovodi, C. Lj. brigade 11b, Ljubljana 2/2 Mb/s 256/256 kb/s 11.000

54 MRP Vrhnika,(446387 93087) Plinovodi, C. Lj. brigade 11b, Ljubljana 1024/256 kb/s 256/256 kb/s 18.000

55 MRP Zagorje-IGM,(500089 108936) Plinovodi, C. Lj. brigade 11b, Ljubljana 1024/256 kb/s 256/256 kb/s 40.000

56 MRP Zreče, (530242 137046) Plinovodi, C. Lj. brigade 11b, Ljubljana 1024/256 kb/s 256/256 kb/s 77.000

57 MRP Ţalec, (514318 124536) Plinovodi, C. Lj. brigade 11b, Ljubljana 1024/256 kb/s 256/256 kb/s 58.000

58 MRP Slov. Konjice,(462001 152556) Plinovodi, C. Lj. brigade 11b, Ljubljana 1024/256 kb/s 256/256 kb/s 67.000

59 bodoča plinska postaja 1024/256 kb/s 256/256 kb/s Povprečna

razdalja 60.000


razdalja 60.000


razdalja 60.000


razdalja 60.000

63 Center Ljubljana -B (460453 142902) Plinovodi, C. Lj. brigade 11b, Ljubljana 100/100 Mb/s 100/100 Mb/s

64 KP Kidričevo - B1 (557444 140631) Plinovodi, Dragonja vas 42, Cirkovce 100/100 Mb/s 10/10 Mb/s

Skupna ponudbena vrednost v EUR/ mesec brez DDV:

Skupna ponudbena vrednost v EUR za 1 leto brez DDV:

Skupna ponudbena vrednost v EUR za 4 leta brez DDV:

Opomba:

- Ponudnik v stolpec na desni strani navede cene za priključno točko. - Ponudnik mora nuditi vse pozicije po predračunu. - Vse cene morajo biti brez davka na dodano vrednost.

V _______________, dne _______________ ___________________


Stran 31 od 42

PRILOGA 16

IZJAVA O SPREJEMANJU MINIMALNIH TEHNIČNIH ZAHTEV

Splošno:

Ponudnik mora v osnovni naročnini ponuditi brezplačno vzpostavitev storitve prenosa podatkov med naročnikovimi oddaljenimi objekti in centrom s tehnologijo IP MPLS VPN ter internet dostopa, vzdrţevanje, zamenjavo opreme v okvari in nadgradnjo sistema. Razmejitvena točka je UTP RJ45 – Ethernet, izhod iz modema oziroma opreme ponudnika na točkah v centru Ljubljana in na plinovodnih objektih po Sloveniji. Ponudnikova oprema mora omogočiti na vseh točkah storitve VLAN L3, in sicer: procesna oz. SCADA (naročnikov sistem za nadzor plinovodnega sistema) - LAN 1, IP Telefonija – LAN 2, Internet – LAN 3 ter samo v centru Ljubljana storitev IP TV – LAN4. Ostala aktivna oprema na lokacijah naročnika ni predmet tega razpisa. Na zahtevo naročnika mora ponudnik dati na vpogled topologijo vseh povezav, katere bo ponudil naročniku, ponudnikove rezervne povezave in tip opreme na lokacijah. Dodatne tehnične specifikacije, ki niso zajete v tem razpisu, so na voljo na vpogled pri naročniku. 1. Zahtevane minimalne hitrosti pretoka na posameznih lokacijah: • Zahtevana minimalna kapaciteta primarnih povezav na lokacijah, namenjenih dostopu v IP MPLS VPN omreţje: - PLINOVODI d.o.o. (Cesta Ljubljanske brigade 11b, LJ) 100/100 Mb/s - simetrično, - Vzdrţevalni center (VC) MB (Trţaška cesta 85, MB) 100/100 Mb/s - simetrično, - KPK (Dragonja vas 42, Dragonja vas) 100/100 Mb/s - simetrično, - KPA (Dolga poljana 1K, Vipava) 8/8 Mb/s – simetrično. Na teh lokacijah je zahtevana optična povezava. Naročnik zagotavlja na teh lokacijah neprekinjeno napajanje 220 VAC. Oprema na teh lokacijah mora delovati v temperaturnem razponu od 0 do 40°C. • Zahtevana minimalna kapaciteta povezav za SCADA sistem na 8 lokacijah plinovodnega sistema: - Ceršak – Tovarniška cesta 1x, 2215 Ceršak, - Rogatec – Tlake 51x, 3252 Rogatec, - Vodice – Bukovica pri Vodicah 70x, 1217 Vodice, - KPK (Dragonja vas 42, Dragonja vas), - KPA (Dolga poljana 1K, Vipava), - Brestanica – Cesta prvih borcev 20x, 8280 Brestanica, - Šoštanj – Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj, - Šempeter – Ošlje 2x, 5290 Šempeter pri Gorici. Povezave na omenjenih 8 lokacijah so namenjene dostopu v IP MPLS VPN omreţje - znaša 2/2 Mb/s - simetrično. Na teh lokacijah je zahtevana najmanj SHDSL modemska povezava za SCADA sistem. Naročnik zagotavlja na teh lokacijah neprekinjeno industrijsko napajanje 24 VDC (od 21 do 28 VDC). Napajanje ponudnikove opreme na teh lokacijah ne sme biti izvedeno iz omreţne napetosti 220V AC. Oprema na teh lokacijah mora delovati v temperaturnem razponu od -35 °C do +75 °C in v okolju vlaţnosti od 20% do 95 % (non-condensing). Za doseganje večje razpoloţljivosti ali hitrosti lahko ponudnik ponuja dodatno rezervno povezavo ali dodatno parico. • Zahtevana kapaciteta povezav namenjenih dostopu v IP MPLS VPN omreţje na ostalih 54 lokacijah plinovodnega sistema

oziroma plinskih postajah (MRP) (priloga) brez priključnih tok B in B1 znaša 1 Mb/s/256 kbps oz. skladno s tehničnimi zmoţnostmi glede na lokacijo.

V kolikor ponudnik v času izvajanja pogodbe ne more zagotavljati predpisane pasovne širne, se lahko z naročnikom dogovorita za niţje kapacitete na posameznih točkah, vendar le za krajše časovno obdobje in na način, da ne bo okrnjena pasovna širina za SCADA prenos podatkov 256/256 Mb/s. Takšnih lokacij je lahko istočasno največ 10. 2. Nadomestne povezave: Vse zahtevane rezervne oziroma nadomestne povezave morajo biti na strani ponudnika vzpostavljene permanentno, njihova uporaba oziroma vzpostavitev pa je odvisna od potreb naročnika. • Zahtevana minimalna kapaciteta in tip nadomestnih povezav na lokaciji: - PLINOVODI (Cesta Ljubljanske brigade 11b, LJ), 100/100 Mb/s. Zahtevana je optična povezava, ki lokacijsko poteka po povsem ločeni trasi od trase primarne povezave navedeni v točki 1 te priloge.

Stran 32 od 42

Preklop na rezervno oziroma nadomestne povezave (usmerjanje javnega IP segmenta) mora biti s strani ponudnika izveden samodejno-avtomatsko. V primeru potrebe po vzpostavitvi rezervne povezave se s strani ponudnika ne smejo izvajati nikakršni posegi. • Zahtevana minimalna kapaciteta in tip nadomestnih povezav na lokacijah: - VC MB (Trţaška cesta 85, MB), 8/8 ali 8 asimetrično Mb/s, - KPA (Dolga poljana 1K, Vipava), 8/8 ali 8 asimetrično Mb/s, - KPK (Dragonja vas 42, Dragonja vas), 10/10 Mb/s. Vmesnik na strani naročnika je 10/100 BaseTx (protokol Ethernet ali PPPoE). Preklop na rezervno povezavo (usmerjanje javnega IP segmenta) mora biti izveden v dogovoru z naročnikom ročno. Rezervna oziroma nadomestna povezava ne sme biti izvedena z brezţičnim – radijskim sistemom. 3. Naslovni prostor: Ponudnik mora zagotoviti za internetni dostop nabor ustreznega števila javnih IP naslovov, z moţnostjo povezovalnega segmenta (obstajati mora tudi moţnost povezovanja brez povezovalnega segmenta). Ponudnik se mora z vzdrţevalcem Poslovno informacijskega sistema druţbe PLINOVODI d.o.o. dogovoriti za prekonfiguracijo poţarnih pregrad ter spremembo IP naslovov na oddaljenih streţnikih, kamor se on-line posredujejo poročila. Ocenjen strošek prekonfiguracije je 10.000,00 EUR brez DDV, ki ga pokrije ponudnik. IP shema in IP naslovi se bodo uskladili z naročnikom po podpisu pogodbe. 4. Ostale zahteve: Poleg ţe opisanih, mora ponudnik zagotoviti tudi izpolnjevanje naslednjih zahtev: • Na vseh omenjenih lokacijah mora biti zagotovljena moţnost prioritete podatkovnih paketov s QoS standardom. IP MPLS

VPN povezave morajo imeti prednost pred prometom z internetom v obeh smereh. Označen promet mora imeti v okviru IP MPLS VPN omreţja prednost pred ostalim prometom.

• V nobenem primeru ne sme biti omejitev glede količine prenesenih podatkov, doseţene pa morajo biti minimalne hitrosti prenosa podatkov. Testiranje prepustnosti vseh povezav mora ponudnik na zahtevo naročnika izvesti ob naročnikovi prisotnosti.

• Poslovanje druţbe Plinovodi d.o.o. je odvisno od delovanja povezav. Časovno okno prekinitve delovanja ključnih povezav, v primeru prehoda na novega ponudnika, lahko zato znaša največ 1 uro. Nov ponudnik mora v ponudbi pojasniti, kako bo dosegel prehod na svoj sistem tako, da bodo najdaljše prekinitve na posameznih lokacijah manjše od 1 ure.

• Izvajati skrbništvo nad domenami v lasti druţbe Plinovodi d.o.o., v kar je vključena tudi letna registracija domen. 5. Testni sistem: Po evaluaciji ponudb bo najugodnejši ponudnik pozvan k izvedbi testa z namenom, da dokaţe naročniku funkcionalnost in kompatibilnost ponujenega sistema z naročnikovim SCADA sistemom. Vse stroške testa nosi ponudnik. Ponudnik bo imel od poziva naročnika 5 delovnih dni na voljo za izvedbo vseh potrebnih testov. Ponudnik, ki pristopi k izvedbi testa mora izvesti test z opremo, ponujeno v tem JN. Zapisnik o ne/uspešno opravljenem testu s strani naročnika bo podlaga za izločitev oziroma izbiro ponudnika. Neuspešnost se bo ugotavljala tako, da se bo ugotavljalo delovanje ponudnikovega testnega sistema najmanj zadnjih 48 ur s preseganjem parametrov oziroma karakteristik navedenimi v SLA parametrih.

o Ponudnik mora priskrbeti na lokaciji naročnika v centru v Ljubljani: Strojno in programsko opremo, ki je zahtevana za povezavo od centra do oddaljene lokacije, navedene v Zahtevani

minimalni kapaciteti povezav za tri VLAN storitve (SCADA sistem, IP telefonijo in internetnim dostopom ponudnika), optično linijo od aktivnega MPLS elementa s podporo MPLS funkcionalnosti do naročnika za simulacijo naročnikovega centra, SHDSL linijo od aktivnega MPLS elementa s podporo MPLS funkcionalnosti do naročnika v centru na bakreni parici za simulacijo oddaljene točke ter vse potrebne priključke.

o Naročnik zagotovi: Končno postajo (RTU) za testiranje povezave od oddaljene lokacije do streţnika v procesnem omreţju (SCADA),

testni IP telefon, prenosni računalnik, poţarne pregrade, mreţna stikala, SCADA streţnik v centru in IP centralo. Industrijski usmerjevalnik/poţarno pregrado za simulacijo na testni oddaljeni lokaciji. Povezljivost iz lokalne LAN mreţe za IP. Povezljivost procesne interne mreţe. Vse potrebne interne komunikacijske povezave za izvedbo testa.

Opomba: vse ostalo potrebno za izvedbo testa je v domeni ponudnika.

Stran 33 od 42

Opis testa:

1. Postavitev povezave od centra do oddaljene lokacije (simulacija na SHDSL liniji v centru) preko katere bodo komunicirale naslednje mreţe: procesna - LAN 1, IP Telefonija – LAN 2, Internet – LAN 3.

2. Za centralno poţarno pregrado bo mejila na naslednja omreţja: a. procesna (SCADA) interna mreţa, b. poslovno informacijska (PIS) interna mreţa, c. interna IP telefonska interna mreţa.

3. Postavitev Industrijskega usmerjevalnika/poţarne pregrade na testno oddaljeno lokacijo. 4. Vzpostavitev IPsec VPN povezave med testno centralno lokacijo ter testno oddaljeno lokacijo (simulacija v centru). 5. Vzpostavitev L3 vidljivosti med naslednjimi mreţami:

a. Testno merilno regulacijsko postajo <-> streţnik v procesni mreţi na centralni lokaciji. b. IP telefon <-> produkcijska telefonska centrala na centralni lokaciji. c. »Internet« mreţa -> dostop do storitev na Internetu. d. Dostop do testne merilno regulacijske postaje preko telnet/ssh povezave iz centralne lokacije preko

MPLS omreţja. e. Z obremenilnim testom procesnega sistema bo preverjena odzivnost testne merilno regulacijske postaje

in centralnega procesnega sistema. f. S pomočjo testnega IP telefona mora biti uspešno izveden klic tako na interno, kot zunanjo številko,

ravno tako mora biti klic uspešno izveden v obratni smeri (merilo uspešnosti je slišnost klicatelja ter klicanega brez večjih motenj).

g. Delujoč dostop do Interneta: i. Dostop do spletne strani www.plinovodi.si, stran se mora v celoti prikazati. ii. S pomočjo spletne aplikacije »ndt.arnes.si« preverimo propustnost linije, ki se mora ujemati z

dovoljeno propustnostjo na LAN Internet segmentu oddaljene lokacije v mejah dodeljene pasovne širine (okvirno 70% pasovne širine bo dodeljeno za to testiranje, tolerančni pas je +-5%).

h. Obremenitev mreţ IP telefonija ter Internet na oddaljeni lokaciji ne sme vplivati na prenašanje podatkov med merilno regulacijsko postajo ter streţnikom v procesnem omreţju; test izvedemo na sledeči način: Ob obremenilnem testu procesnega sistema izvedemo »PING« test ter merimo odzivne čase. Hkrati pa izvedemo glasovni klic preko testnega IP telefona, kot tudi prenos testne datoteke preko Internet povezave, kateri bo obremenil linijo do dovoljene meje prenosa podatkov. Odzivni časi komunikacije merilne regulacijske postaje <-> procesnega sistema se ne smejo bistveno povečati (< 30ms).

Rezultati ne smejo biti slabši od obstoječih zakasnitev »ping delay« 30 ms (povezava merilne regulacijske postaje in procesnega sistema naročnika). 6. SLA: • Prijava napak, odzivni časi in roki odprave napak: Ponudnik mora zagotavljati enotno točko prijave napak preko telefona in elektronske pošte v reţimu 24 ur na dan 7 dni v tednu. Potrditev prejema prijave napak mora biti izvedena v roku 30 minut. Ponudnik mora zagotoviti tudi neposredno telefonsko številko za prijavljanje in usklajevanje odpravljanja napak, ki je ločena od ostalih čakalnih vrst za prijavo napake. • Obveščanje: Ponudnik mora naročnika redno obveščati o vseh načrtovanih vzdrţevalnih posegih 3 delovne dni pred dogodkom. Ponudnik se mora za vzdrţevalna dela drţati pogodbenih časovnih okvirov, razen če se izrecno dogovori z naročnikom in mu ta to pisno dovoli (fax, email). Praviloma naj bodo vzdrţevalna dela izvajana v nočnem času med 21:00 in 5:00 ter med vikendom. Najava del mora biti izvedena po elektronski pošti. • SLA parametri: Za nadzor in spremljanje vseh parametrov SLA mora izbrani ponudnik naročniku preko ustrezno varovane spletne strani omogočiti istočasen (online) vpogled v trenutno stanje nekaterih parametrov robnih naprav naročnika in povezav, spremljanje statistike in zgodovine izpadov ter grafe beleţenih SLA parametrov po sistemu 24/7/365: - Razpoloţljivost, - Največje povprečne zakasnitve (RTT), - Največje povprečne paketne izgube (PLOSS), - Promet za dogovorjene vmesnike (in/out), - Uptime naprav. Sistem mora omogočiti vpogled v trenutno stanje vseh spremljanih parametrov v obliki grafov ter v tabelarični obliki ter omogočiti alarmiranje ob dogodkih, kot so prekinitev in vzpostavitev povezav, trenutne čezmejne prekoračitve SLA parametrov, ipd. Poleg tega mora omogočiti operativni in historični pregled, spremljanje preko različnih WEB brskalnikov in pametnega telefona. Sistem mora omogočiti izdelavo rednih mesečnih poročil o razpoloţljivosti sistemov nadzorovanih komponent, redna mesečna performančna poročila in letna poročila. Alarmi naj bodo poslani v obliki elektronskega sporočila na dogovorjene naslove. Sistem mora opravljati meritve iz ene točke v ponudnikovem omreţju.

Stran 34 od 42

• SLA parametri in mejne vrednosti: Mejne vrednosti za SLA parametre po uporabljenih tehnologijah

Storitev

Zahtevani parametri storitve

Razpoloţljivost 99,9 % - za optične vode z optično rezervno povezavo 99,5 % - za optične vode oziroma SHDSL z rezervno povezavo 95,0 % - ADSL, VDSL

PLOSS (Ping loss) OPTIKA, SHDSL <= 0,5% ADSL, VDSL <= 1 %

RTT (Round Trip Time) OPTIKA, SHDSL <= 30 ms VDSL, ADSL <= 50 ms

V primeru nenapovedanega izpada zvez in v kolikor je mesečna razpoloţljivost za točke manjša od zgoraj navedene, je naročnik upravičen do zmanjšanja mesečne naročnine za vsako preseţeno uro izpada zvez za premo sorazmerni del mesečne naročnine. • Prijave napak in časi odprave napak: Naročnikove kritične lokacije so sledeče: PLINOVODI d.o.o. (Cesta Ljubljanske brigade 11b, LJ), Ceršak, Rogatec, Vodice, KPK, KPA, Brestanica, Šoštanj in Šempeter pri GO.

Aktivnost Dan prijave napake Ura prijave

napake Čas do odprave

nekritičnih lokacij Čas do odprave kritičnih lokacij

Potrditev prejema prijave napake

ponedeljek – nedelja 00.00 - 24.00 30 minut po prejemu

prijave 30 minut po prejemu

prijave

Odprava napak ponedeljek – petek 07.00 - 17.00 5 ur po prejemu

prijave 4 ure po prejemu

prijave

Odprava napak ponedeljek – petek 17.01 – 06.59 naslednj. dne

do 12:00 naslednjega delovnega dne

do 10:00 naslednjega dne

Odprava napak sobota – nedelja in drţavni prazniki

00.00 - 24:00 do 12:00 naslednjega

delovnega dne do 10:00 naslednjega

dne

• Poročanje o izpolnjevanju parametrov SLA: Izbrani ponudnik mora v okviru proaktivnega upravljanja s storitvami zagotavljati tehnična poročila iz svojega nadzornega sistema glede na postavljene kriterije v SLA. Poročila dostavlja mesečno, naročniku pa omogoči vpogled preko zunanjega portala. Vsebina poročila: - razpoloţljivost po posamezni lokaciji, - povzetek pregleda drugih parametrov kakovosti po lokaciji in klasi storitve (RTT, PLOSS), - povzetek vseh prijav in odprav napak v tekočem mesecu. Zahtevan je tudi kasnejši vpogled v opravljene storitve in vpogled v trenutne parametre kakovosti (real-time reporting) za vse ključne storitve.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da sprejemamo navedene minimalne tehnične zahteve in jih bomo v celoti upoštevali.

V _______________, dne _______________ ___________________


Stran 35 od 42

PRILOGA 17

IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Izjavljamo, da z oddajo ponudbe potrjujemo:

– da v celoti sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji, brez kakršnihkoli omejitev; – da smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoloţljivo razpisno dokumentacijo; – da smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo razpisanega javnega naročila; – da bomo izvajali javno naročilo strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi

(zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasij), tehničnimi navodili, priporočili in normativi, v kolikor bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;

– da ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;

– da smo ob pripravi ponudbe upoštevali vse obveznosti do svojih podizvajalcev; – da smo podali samo resnične oziroma verodostojne izjave

za oddajo naročila storitev po postopku s pogajanji po predhodni objavi za zakup telekomunikacijskih storitev za procesno in poslovno informatiko na področju plinovodnega sistema v Sloveniji za obdobje štirih let, št. P/JN/11/2013/TP-SV in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo. Soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe, ki ne more biti kontradiktorna tem pogojem.

V _______________, dne _______________ ___________________


Stran 36 od 42

PRILOGA 18

Priloţeni vzorec pogodbe mora ponudnik izpolniti (velike tiskane črke ali izpisano na pisalni stroj), parafirati in ţigosati vse strani ter podpisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem pogodbe!

Stran 37 od 42

NAROČNIK: PLINOVODI d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1000 Ljubljana, ki ga zastopata glavni direktor Marjan

Eberlinc, univ.dipl.inţ.str. in namestnica glavnega direktorja mag. Sarah Jezernik, univ.dipl.ekon.

- matična številka : 1954288000

- ID številka za DDV : SI31378285

v nadaljnjem besedilu »naročnik«

in

IZVAJALEC: ______________________________________________________, ki ga zastopa direktor ______________________

- matična številka : __________

- ID številka za DDV : ___________

v nadaljnjem besedilu »izvajalec«

skleneta naslednjo

POGODBO

št. TP/SV/___/2013

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da sklepata to pogodbo na podlagi izvedenega postopka oddaje javnega naročila za

zakup telekomunikacijskih storitev za procesno in poslovno informatiko na področju plinovodnega sistema v Sloveniji za

obdobje štirih let, št. P/JN/11/2013/TP-SV, v katerem je naročnik izbral izvajalca za izvedbo predmeta te pogodbe na

podlagi pogojev in meril določenih v razpisni dokumentaciji z dne 20.05.2013 ter na podlagi ponudbe izvajalca št. _______ z

dne ____________ in zapisnika pogajanj z dne ____________.

2. člen

Predmet naročila je zakup telekomunikacijskih storitev za procesno in poslovno informatiko na področju plinovodnega

sistema v Sloveniji za obdobje štirih let.

Pogodba je sklenjena na podlagi ponudbe izvajalca št. _______ z dne ____________ in zapisnika pogajanj z dne

____________, ki sta sestavni del pogodbe.

Podrobneje sta predmet in obseg pogodbenih del določena v ponudbeni dokumentaciji št. _______ z dne ____________ in v

zapisniku pogajanj z dne ____________, ki sta sestavni del pogodbe.

3. člen

Izvajalec se obvezuje, da:

bo prevzete obveznosti izvedel s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, strokovno pravilno, vestno, kvalitetno,

pravočasno, skladno z zahtevami naročnika in obsegom v pogodbi navedenih dejavnosti, v skladu z veljavno

zakonodajo in z vsemi predpisi v RS v zvezi s predmetom pogodbe,

bo sproti obveščal naročnika o tekoči problematiki in nastopu okoliščin, ki bi lahko vplivale na pravočasno izvedbo

prevzetih obveznosti,

bo varoval poslovno tajnost podatkov in informacij naročnika in njegovih partnerjev, kakor tudi tajnost vseh

tehničnih podlag, tehnoloških postopkov in ostalih informacij,

bo v celoti odgovarjal za dobro kvaliteto izvedbe predmeta pogodbe ter spoštovanje predvidenih rokov izvedbe

predmeta pogodbe ne glede na to ali opravi oziroma izvede storitve sam ali jih opravijo oziroma izvedejo njegovi

podizvajalci,

bo sodeloval z naročnikom in njegovim predstavnikom z namenom, da se prevzete obveznosti izvedejo pravočasno

in v obojestransko zadovoljstvo,

se bo odzval na naročnikov poziv v roku treh dni,

bo naročnika seznanjal z najnovejšim razvojem storitev v svojem omreţju, organiziral ustrezno izobraţevanje,

svetoval pri izboljšanju in racionalizaciji porabe in prednostno reševal morebitne tehnične in druge teţave

naročnika,

bo na ţeljo naročnika rezerviral serije telefonskih številk.

Naročnik se obvezuje, da bo:

sodeloval z izvajalcem z namenom, da se prevzete obveznosti izvedejo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo.

Splošno:

morebitne spremembe dogovorjenih obveznosti pogodbeni stranki lahko dogovorita le pisno.

Stran 38 od 42

4. člen

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno plačuje podizvajalcem in sicer:

izvajalec se zavezuje, da bo podizvajalec predloţil soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca

poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca,

izvajalec se zavezuje, da bo priloga k tej pogodbi vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec in vsaka vrsta

blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec, podatki o podizvajalcu in predmet, količina, vrednost, kraj ter rok izvedbe del

ali dobave blaga,

izvajalec se zavezuje, da bo k svojemu računu oz. situaciji obvezno priloţil račune oz. situacije podizvajalcev, ki

jih je predhodno potrdil,

izvajalec se zavezuje, da bo podizvajalec naročniku posredoval kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom

(izvajalcem), v petih dneh od sklenitve te pogodbe,

izvajalec se zavezuje, da bo v primeru, če se po sklenitvi pogodbe zamenja podizvajalec ali če bo sklenil pogodbo z

novim podizvajalcem, v 5 dneh po spremembi predloţil izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu

podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan, pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oz. dobav neposredno

novemu podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

Opomba: V primeru, da izbrani izvajalec storitve izvaja brez podizvajalcev, se navedeni člen črta.

5. člen

V skladu s 14. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK, Uradni list RS, št. 45/2010, 26/2011 in

69/2011) je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke naročniku oziroma pri njem zaposlenim

osebam, ki so imele odločujoč vpliv na izbiro izvajalca obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

pridobitev posla ali

sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

opustitev dolţnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene

koristi naročniku ali pri njem zaposlenim osebam, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku,

posredniku;

nična.

6. člen

Skupna pogodbena vrednost po tej pogodbi znaša _____________ EUR (z besedo: _______________________ 00/100 evrov).

Pogodbena vrednost del ne vključuje davka na dodano vrednost, ki ga bo naročnik plačal posebej.

V obrazcu predračuna so določene vse cene storitev z dogovorjenim popustom, ki veljajo na dan sklenitve te pogodbe. Cene,

ki niso navedene v obrazcu predračuna, so določene na osnovi izvajalčevega objavljenega cenika telekomunikacijskih storitev

(v nadaljevanju: Cenik) in so fiksne za čas veljavnosti pogodbe. Izvajalec naročniku odobri _________% popusta na Cenik.

Cene so fiksne za čas veljavnosti pogodbe.

Če naročnik in izvajalec ugotovita, da se je povprečna panoţna cena predmetnih storitev do konca leta 2014 povišala za več

kot 15% glede na povprečne cene ob začetku leta 2013, sta soglasna, da bosta cene predmetnih storitev za ostala leta

uskladila po pogajanjih in v skladu s trţnimi razmerami v tistem obdobju. V nasprotnem primeru cene ostanejo fiksne za ves

čas veljavnosti pogodbe.

Naročnik si pridrţuje pravico ne oddati del do celotne pogodbene vrednosti.

7. člen

Naročnik se zavezuje mesečno plačevati zakupnino zvez za smeri in lokacije, ki so navedene v obrazcu predračuna. Naročnik

in izvajalec se dogovorita, da bo naročnik plačeval po številu priključenih priključnih točk ustrezno mesečno vsoto tako, da

bo poplačal pogodbeno vrednost iz ponudbene dokumentacije za obdobje od datuma vključitve do datuma veljavnosti

pogodbe.

Naročnik izvede plačilo v ____ dneh po uradnem prejemu računa na transakcijski račun izvajalca, št. ___________________,

odprtem pri ____________ (naziv banke).

Stran 39 od 42

V primeru nenapovedanega izpada zvez in v kolikor je mesečna razpoloţljivost za točke manjša od SLA mejnih vrednosti, je

naročnik upravičen do zmanjšanja mesečne naročnine za vsako preseţeno uro izpada zvez za premo sorazmerni del mesečne

naročnine.

Če se naročnik ne strinja v celoti z izstavljenim računom, ga bo v roku največ 8 dni pisno in z obrazloţitvijo nepravilnosti v

celoti zavrnil, izvajalec pa je dolţan izstaviti nov račun. Plačilni rok začne teči z dnem, ko naročnik prejme in potrdi nov

račun. Če izvajalec v dogovorjenem roku ne prejme naročnikovega pisnega ugovora z navedbo razlogov za ugovor, se šteje,

da je račun v celoti potrjen.

8. člen

Izvajalec mora zagotavljati enotno točko prijave napak preko telefona in elektronske pošte v reţimu 24 ur na dan 7 dni v

tednu. Potrditev prejema prijave napak mora biti izvedena v roku 30 minut.

Izvajalec mora zagotoviti tudi neposredno telefonsko številko za prijavljanje in usklajevanje odpravljanja napak, ki je ločena

od ostalih čakalnih vrst za prijavo napake.

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru izpad zvez do centra in pomembnejših plinskih lokacijah, kot so: Ceršak, Rogatec,

Brestanica, Šoštanj, Vodice, Šempeter ter v času predvidenega obratovanja kompresorskih postaj KPK in KPA, aktiviral

deţurne sluţbe za takojšnjo odpravo napak.

Izvajalec ima pravico in dolţnost, med trajanjem te pogodbe, opravljati tehnični nadzor in nadzor načina uporabe

zakupljenih zvez, zato mora naročnik, po predhodnem obvestilu, omogočiti vzdrţevalni sluţbi izvajalca, nemoten pristop do

omreţne priključne točke, prostorov in stavb.

Izvajalec mora naročnika redno obveščati o vseh načrtovanih vzdrţevalnih posegih 3 delovne dni pred dogodkom. Izvajalec se

mora za vzdrţevalna dela drţati pogodbenih časovnih okvirov, razen če se izrecno dogovori z naročnikom in mu ta to pisno

dovoli (fax, email). Ker je večina naročnikovih objektov brez posadke, se mora izvajalec pred prihodom na objekt telefonsko

dogovoriti z deţurno osebo naročnika o času prihoda. Praviloma izvajalec izvaja napovedana vzdrţevalna dela v nočnem času

med 21:00 in 5:00 ter med vikendom. Najava del mora biti izvedena po elektronski pošti.

9. člen

Izvajalec je odgovoren naročniku za morebitne napake in pomanjkljivosti pri izvedbi del, ki so predmet te pogodbe.

Vse ugotovljene pomanjkljivosti je izvajalec dolţan odpraviti najkasneje v roku 10 dni po pisnem pozivu naročnika. V

primeru, da izvajalec ne odpravi pomanjkljivosti v predvidenem roku, jih je upravičen odpraviti naročnik na račun izvajalca

po načelu dobrega gospodarja.

Izvajalec se zavezuje izročiti bančno garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti izdano od banke s

sedeţem v RS v višini 10% (deset odstotkov) skupne pogodbene vrednosti brez DDV najkasneje v 30 (tridesetih) dneh od

podpisa pogodbe. Veljavnost bančne garancije mora biti najmanj do vključno 31.12.2017.

Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo in kvaliteta, mora izvajalec predloţiti v roku 3 (treh) dni od

podpisa dodatka k tej pogodbi novo garancijo z novim rokom trajanja le-te, v skladu s spremembo pogodbenega roka,

oziroma novo garancijo s spremenjeno višino garantiranega zneska, v skladu s spremembo pogodbene vrednosti.

10. člen

Za višjo silo se štejejo vsi nepredvidljivi dogodki, ki niso nastali po krivdi pogodbenih strank ter preprečujejo pravočasno

izvedbo pogodbenih obveznosti in jih kot višjo silo priznava tudi Obligacijski zakonik (Ur. l. RS št. 97/2007).

Pogodbena stranka, na katere strani je višja sila nastala, je dolţna obvestiti nasprotno stran o nastopu in prenehanju višje

sile. To mora storiti v 3 dneh po nastopu oziroma prenehanju in predloţitvi verodostojnih dokazov o obstoju in trajanju višje

sile.

Pogodbeni roki se podaljšajo najmanj za dobo trajanja višje sile. Novi roki se dogovorijo sporazumno med sopogodbenikoma.

11. člen

Izvajalec je dolţan pri izvajanju del upoštevati vse predpise o varstvu okolja in v celoti izpolnjevati zakonske zahteve na

področju varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred poţarom.

Stran 40 od 42

12. člen

Naročnikov odgovorni predstavnik po tej pogodbi je

g. Sergij Baţec, tel.: 01 5820 622, el. pošta: [email protected] .

Izvajalčev odgovorni predstavnik po tej pogodbi je

g./ga.___________________, tel.: ____________________, el. pošta: _____________________________.

Naročnikov odgovorni predstavnik po tej pogodbi je pooblaščen, da zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki zadevajo

opravljanje storitev po tej pogodbi. Predstavnik naročnika sodeluje s pooblaščenim predstavnikom izvajalca ves čas trajanja

pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke, ki jih je na podlagi obveznosti iz te pogodbe dolţan dajati.

Izvajalčev odgovorni predstavnik po tej pogodbi je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki zadevajo

opravljanje storitev po tej pogodbi. Predstavnik izvajalca je obvezen neposredno sodelovati s pooblaščenim predstavnikom

naročnika ves čas trajanja te pogodbe.

Morebitne spremembe odgovornih predstavnikov si morata pogodbeni stranki sporočati pisno v roku 3 dneh po nastali

spremembi.

13. člen

V primeru, če med realizacijo te pogodbe nastanejo spremembe v statusu izvajalca, se vse obveznosti iz te pogodbe

prenesejo na njegove pravne naslednike.

14. člen

Za morebitne spore, ki izhajajo iz te pogodbe in jih predstavniki pogodbenih strank ne bodo uspeli rešiti sporazumno, je

pristojno Okroţno sodišče v Ljubljani. Pogodbeni stranki se dogovorita tudi, da bosta pri tolmačenju posameznih določb

pogodbe uporabljali Obligacijski zakonik (Ur. l. RS št. 97/2007).

15. člen

Pogodba je napisana v štirih enakih izvodih, ki imajo veljavnost izvirnika. Vsaka pogodbena stranka prejme po dva izvoda.

Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne le v pisni obliki.

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišejo pooblaščeni predstavniki obeh pogodbenih strank, veljati pa začne s predloţitvijo

bančne garancije v skladu z 9. členom te pogodbe.

Pogodba se sklene za obdobje štirih let od pričetka veljavnosti pogodbe oz. do porabe sredstev v višini skupne pogodbene

vrednosti pod pogojem skladnosti pogodbene vrednosti s finančnim načrtom druţbe PLINOVODI d.o.o. v letih 2013, 2014,

2015, 2016 in 2017.

V _______________, dne _______________ V Ljubljani, dne _________________

IZVAJALEC: NAROČNIK:

_______________________ PLINOVODI d.o.o.

Direktor: Glavni direktor:

_______________________ Marjan Eberlinc, univ.dipl.inţ.str.

Namestnica glavnega direktorja:

mag. Sarah Jezernik, univ.dipl.ekon.

Stran 41 od 42

PRILOGA 19 OBRAZEC PRIJAVE

OPOMBA: obrazec na naslednji strani je potrebno izpolniti z velikimi tiskanimi črkami in nalepiti na ovojnico, v kateri je ponudba!

Stran 42 od 42

POŠILJATELJ: --------------------- --------------------- ---------------------

Ponudbo prevzel: (vpiše vloţišče)

-------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------- (naročnik)

NE ODPIRAJ – PONUDBA

ZAKUP TELEKOMUNIKACIJSKIH STORITEV ZA PROCESNO IN POSLOVNO INFORMATIKO NA PODROČJU PLINOVODNEGA SISTEMA V SLOVENIJI ZA OBDOBJE ŠTIRIH LET P/JN/11/2013/TP-SV

Documents

Zakup telekomunikacijskih storitev za procesno in poslovno ... fileZakup telekomunikacijskih storitev za procesno in poslovno informatiko na področju plinovodnega sistema v Sloveniji