63
Številka: 430-63/2017 O902 Datum: 5. 7. 2017 Zap. št. JN: NMV-JNES-0027/2017-B-POG DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA: po postopku naročila male vrednosti Predmet javnega naročila: Nakup šolskega kombija za OŠ Podbočje Junij 2017

 · Web viewZa podobna vozila štejejo vozila, kjer je ponudnik uspešno dobavil vozila s podobno tehnično specifikacijo, ki jo ima naročnik v tem razpisu. Ponudnik mora k ponudbi

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1:  · Web viewZa podobna vozila štejejo vozila, kjer je ponudnik uspešno dobavil vozila s podobno tehnično specifikacijo, ki jo ima naročnik v tem razpisu. Ponudnik mora k ponudbi

Številka: 430-63/2017 O902Datum: 5. 7. 2017Zap. št. JN: NMV-JNES-0027/2017-B-POG

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA:

po postopku naročila male vrednosti

Predmet javnega naročila:

Nakup šolskega kombija za OŠ Podbočje

Junij 2017

Page 2:  · Web viewZa podobna vozila štejejo vozila, kjer je ponudnik uspešno dobavil vozila s podobno tehnično specifikacijo, ki jo ima naročnik v tem razpisu. Ponudnik mora k ponudbi

Kazalo1. NAROČNIK...................................................................................................................................4

2. PREDMET JAVNEGA NAROČILA............................................................................................4

3. NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA..................................................................................5

4. ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PODNUBE............................................................................5

5. ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PODNUB......................................................................................5

6. PRAVNA PODLAGA...................................................................................................................5

7. TEMELJNA PRAVILA ZA DOSTOP, OBVESTILA IN POJASNILA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA.......................................................................................5

7.1 Dostop do dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.........................................5

7.2 Obvestila in pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.....................6

8. SESTAVA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA.....................6

9. POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI IN RAZLOG ZA IZKLJUČITEV........................7

9.1 Razlog za izključitev............................................................................................................7

9.1.1 Razlogi za izključitev.........................................................................................................7

9.1.2 Gospodarski subjekti, za katere ne smejo obstajati razlogi za izključitev..................9

9.1.3 Popravni mehanizem.........................................................................................................9

9.1.4 Strokovni dialog.................................................................................................................9

9.2 Pogoji za sodelovanje.........................................................................................................9

9.2.1 Gospodarski subjekti za katere so določeni pogoji.....................................................10

9.2.2 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti.......................................................10

1. Pogoj...........................................................................................................................................10

9.2.3 Ekonomski in finančni položaj..................................................................................10

1. Pogoj...........................................................................................................................................10

9.2.4 Tehnična in strokovna sposobnost..........................................................................11

1. Pogoj...........................................................................................................................................11

2. Pogoj...........................................................................................................................................11

3. Pogoj...........................................................................................................................................11

4. Pogoj...........................................................................................................................................11

5. Pogoj...........................................................................................................................................12

6. Pogoj...........................................................................................................................................12

10. DOPOLNJEVANJE IN SPREMINJANJE PONUDB..........................................................12

11. FINANČNA ZAVAROVANJA................................................................................................13

Page 3:  · Web viewZa podobna vozila štejejo vozila, kjer je ponudnik uspešno dobavil vozila s podobno tehnično specifikacijo, ki jo ima naročnik v tem razpisu. Ponudnik mora k ponudbi

11.1 Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti..................................13

11.2 Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi........................................13

12. MERILO........................................................................................................................................13

13. PONUDBA...................................................................................................................................16

13.1 Ponudbena dokumentacija..................................................................................................16

13.1.1 Obrazec »Naslov«.........................................................................................................17

13.1.2 Obrazec »Ponudba«.....................................................................................................17

13.1.3 Obrazec »Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila«..........................................................................................................17

13.1.4 Obrazec »Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika«.......17

13.1.5 Zahteva podizvajalca za neposredna plačila.............................................................17

13.2 Druga določila za pripravo ponudbe...................................................................................18

13.2.1 Skupna ponudba............................................................................................................18

13.2.2 Ponudba s podizvajalci.................................................................................................18

13.2.3 Variantne ponudbe........................................................................................................18

13.2.4 Jezik ponudbe................................................................................................................18

13.2.5 Način opremljanja in označevanja ponudbe..............................................................19

13.2.6 Veljavnost ponudbe.......................................................................................................19

13.2.7 Stroški ponudbe.............................................................................................................19

13.2.8 Zaupnost ponudbene dokumentacije..........................................................................19

14. OBVESTILO O ODLOČITVI O ODDAJI NAROČILA.............................................................20

15. ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA.....................................................................20

16. POGODBA...................................................................................................................................20

17. PRAVNO VARSTVO..................................................................................................................20

Page 4:  · Web viewZa podobna vozila štejejo vozila, kjer je ponudnik uspešno dobavil vozila s podobno tehnično specifikacijo, ki jo ima naročnik v tem razpisu. Ponudnik mora k ponudbi

1. NAROČNIK

To naročilo izvaja Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, v svojem imenu in za svoj račun (v nadaljevanju naročnik).

Naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da ob upoštevanju veljavne zakonodaje in skladno z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila predložijo ponudbo.

2. PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je nakup vozila - kombija za prevoz oseb (otrok).Tehnične zahteve vozila so razvidne iz obrazca TEHNIČNA SPECIFIKACIJA.

Ponujena vrednost za odkup rabljenega kombiniranega vozila se všteje v vrednost kupnine, tako da kupec plača prodajalcu razliko med vrednostjo kupljenega vozila, ter ponujeno vrednostjo rabljenega vozila.

Ponudnik mora zagotoviti, da bo dobavljeno vozilo novo, letnik proizvodnje 2017, zadnji model, tehnično brezhiben in homologiran za prevoz otrok.

Odkup rabljenega vozila:Ponudnik mora istočasno z oddajo ponudbe za prodajo, oddati ponudbo za odkup rabljenega vozila z naslednjimi podatki:- Znamka: VW (D)- Model: transporter T5 96 KW Diesel 4×4, - Tip: T5 Kombi (7+1) 4motion 2,5 TDI KMT,- leto prve registracije 2005- številka šasije: WV 2ZZZ7HZ6H031581- prevoženih 200020 km (na dan oddaje objave javnega naročila)

Ponujena odkupna vrednost rabljenega vozila se všteje v plačilo kupnine.

Ogled vozila:Vsi zainteresirani ponudniki si lahko vozilo ogledajo, po predhodni telefonski ali elektronski najavi na telefon Tel.: 07/49-77-030, oziroma na elektronski naslov [email protected], na naslovu Osnovna šola Podbočje, Podbočje 82, 8312 Podbočje, v ponedeljek 10.7.2017 med od 8. do 12. uro. Ogled ni obvezen.

Pri naročilu se upoštevajo okoljski vidiki v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju.

Naročnik lahko skladno z določili 90. člena ZJN-3 ustavi postopek oddaje javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali odstopi od izvedbe javnega naročila.

Naročnik ima sredstva za izvedbo naročila zagotovljena v proračunu Občine Krško za leto 2017 na PP 3631, KTO 4201, SM 3061, OB054-10-0014 – Odkupi in vzdrževanje šolskih kombijev.

Izbrani ponudnik bo dostavil ponujeno vozilo najpozneje dva meseca od datuma podpisa pogodbe.

Page 5:  · Web viewZa podobna vozila štejejo vozila, kjer je ponudnik uspešno dobavil vozila s podobno tehnično specifikacijo, ki jo ima naročnik v tem razpisu. Ponudnik mora k ponudbi

Ponudnik ne more zahtevati nobenega povračila stroškov, ki jih je imel v zvezi s pripravo in dostavo njegove ponudbe.

Izbor najugodnejšega ponudnika bo izveden za celotno naročilo.

3. NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

Za oddajo naročila se v skladu z 47. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15, v nadaljevanju ZJN-3) izvede postopek naročila male vrednosti.

Naročnik bo, na podlagi pogojev in meril, določenih v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo. Naročnik bo sklenil pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, ki bo oddal dopustno ponudbo.

4. ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PODNUBE

Naročnik mora ponudbe prejeti do 20. 7. 2017 do vključno 10.00 ure, na naslov: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.

5. ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PODNUB

Strokovna komisija naročnika bo opravila javno odpiranje ponudb v sejni sobi »D« v prostorih naročnika (II. nadstropje) dne 20. 7. 2017 ob 12.00 uri, ne glede na to, ali so pooblaščeni predstavniki ponudnikov navzoči ali ne.

Navzoči predstavniki ponudnikov pred začetkom javnega odpiranja izročijo strokovni komisiji pisna pooblastila za sodelovanje na javnem razpisu, podpisana s strani odgovorne osebe ponudnika. Če je prisoten zakoniti zastopnik ponudnika, pooblastilo ni potrebno. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.

Strokovna komisija bo na javnem odpiranju objavila izključno imena ponudnikov ter končne ponudbene cene posameznih ponudnikov.

Prepozne ponudbe bodo ponudnikom vrnjene neodprte.

6. PRAVNA PODLAGA

Postopek oddaje javnega naročila se izvaja na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.

7. TEMELJNA PRAVILA ZA DOSTOP, OBVESTILA IN POJASNILA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

7.1 Dostop do dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila lahko ponudniki dobijo na spletnem portalu www.enarocanje.si.

Page 6:  · Web viewZa podobna vozila štejejo vozila, kjer je ponudnik uspešno dobavil vozila s podobno tehnično specifikacijo, ki jo ima naročnik v tem razpisu. Ponudnik mora k ponudbi

Naročnik na svoji spletni strani (www.krsko.si) objavlja vso tehnično dokumentacijo, ki jo ima v elektronski obliki, glede predmetnega naročila.

7.2 Obvestila in pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno 13. 7. 2017 do 12. ure.

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudniki morajo spremljati morebitne spremembe razpisne dokumentacije, objavljene na portalu javnih naročil in spletnih straneh naročnika, saj pojasnila in spremembe predstavljajo sestavni del razpisne dokumentacije.

8. SESTAVA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila sestavljajo1. Navodila ponudnikom2. Obrazec »Naslov«3. Obrazec »Ponudba«4. Obrazec »Tehnična specifikacija«5. Obrazec »Izjava o sprejemanju pogojev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega

naročila«6. Obrazec »Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo

javnega naročila«7. Obrazec »Osnovni podatki o vozilu«8. »Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika«, izpolnjena in

podpisana s strani ponudnika;9. Obrazec »Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za gospodarski

subjekt«10. Obrazec »Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe«11. Obrazec »Seznam predvidenih podizvajalcev«12. Obrazec Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti13. Obrazec Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku14. Vzorec Pogodbe

Page 7:  · Web viewZa podobna vozila štejejo vozila, kjer je ponudnik uspešno dobavil vozila s podobno tehnično specifikacijo, ki jo ima naročnik v tem razpisu. Ponudnik mora k ponudbi

9. POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI IN RAZLOG ZA IZKLJUČITEV

9.1 Razlog za izključitev

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da za ponudnika obstaja katerikoli od razlogov za izključitev, naveden v točki 9.1.1. te dokumentacije.

9.1.1 Razlogi za izključitev

1. Če je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj opredeljenih v KZ-1., ki so navedena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

Dokazilo: Izpolnjen obrazec »Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila« (za vse gospodarske subjekte)terPooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za vse gospodarske subjekte v ponudbi in za vse osebe gospodarskih subjektov, ki so navedene v tej točki).

2. Gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 EUR ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave. (drugi odstavek 75. člena ZJN-3)

Dokazilo: Izpolnjen obrazec »Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila« (za vse gospodarske subjekte)

3. Če je gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami. (a točka četrtega odstavka 75. člena ZJN-3)

Dokazilo: Izpolnjen obrazec »Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila« (za vse gospodarske subjekte)

4. Če je bila gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo. (b točka četrtega odstavka 75. člena ZJN-3)

Page 8:  · Web viewZa podobna vozila štejejo vozila, kjer je ponudnik uspešno dobavil vozila s podobno tehnično specifikacijo, ki jo ima naročnik v tem razpisu. Ponudnik mora k ponudbi

Dokazilo: Izpolnjen obrazec »Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila« (za vse gospodarske subjekte)

5. Če lahko naročnik na kakršen koli način izkaže kršitev obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava. Seznam mednarodnih socialnih in okoljskih konvencij določata Priloga X Direktive 2014/24/EU in Priloga XIV Direktive 2014/25/EU. (a točka šestega odstavka 75. člena ZJN-3)

Dokazilo: Izpolnjen obrazec »Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila« (za vse gospodarske subjekte)

6. Če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja ali postopek likvidacije, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami. (b točka šestega odstavka 75. člena ZJN-3)

Dokazilo: Izpolnjen obrazec »Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila« (za vse gospodarske subjekte)

7. Če lahko naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta. (c točka šestega odstavka 75. člena ZJN-3)

Dokazilo: Izpolnjen obrazec »Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila« (za vse gospodarske subjekte)

8. Če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije. (f točka šestega odstavka 75. člena ZJN-3)

Dokazilo: Izpolnjen obrazec »Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila« (za vse gospodarske subjekte)

9. Če je gospodarski subjekt uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11) in mu je na podlagi tega člena prepovedano poslovanje z naročnikom.

Dokazilo: Izpolnjen obrazec »Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila« (za vse gospodarske subjekte)

Page 9:  · Web viewZa podobna vozila štejejo vozila, kjer je ponudnik uspešno dobavil vozila s podobno tehnično specifikacijo, ki jo ima naročnik v tem razpisu. Ponudnik mora k ponudbi

9.1.2 Gospodarski subjekti, za katere ne smejo obstajati razlogi za izključitev

Neobstoj razlogov za izključitev morajo izkazati naslednji gospodarski subjekti:- ponudnik;- vsi partnerji v skupni ponudbi;- vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila;- če ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Vsi navedeni gospodarski subjekti morajo oddati svoj obrazec »Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila«.

Podizvajalci, ki bodo priglašeni že ob oddaji ponudbe glavnega izvajalca ali skupne ponudbe, morajo oddati svoj obrazec »Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila«.

Podizvajalci, ki bodo v javno naročilo vključeni po sklenitvi pogodbe z glavnim izvajalcem ali s konzorcijem izvajalcev, morajo obrazec »Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila« ali dokazila o neobstoju razlogov za izključitev predložiti ob nominaciji, pred pričetkom izvedbe del. Noben naknadno angažiran podizvajalec, ki ni bil priglašen že ob oddaji ponudbe, ne sme pričeti z izvedbo del prej, preden naročnik ne odobri njegovega angažiranja.

9.1.3 Popravni mehanizem

Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi devetega odstavka 75. člena ZJN-3 oceni, da dokazi, ki jih je predložil gospodarski subjekt v okviru instituta popravnega mehanizma, zadoščajo, da se gospodarskega subjekta ne izključi iz postopka javnega naročanja. Navedeno je naročnikova pravica in ne dolžnost.

Ponudnik mora predložiti dokazila, ki dokazujejo, da je gospodarski subjekt sprejel ukrepe v okviru instituta popravnega mehanizma že ob oddaji ponudbe. Kasneje predloženih dokazil naročnik ne bo upošteval.

Če naročnik oceni, da ukrepi ne zadoščajo, gospodarskemu subjektu pošlje utemeljitev takšne odločitve.

9.1.4 Strokovni dialog

Naročnik za predmetni postopek javnega naročanja ni izvajal strokovnega dialoga na podlagi 64. in 65. člena ZJN-3, zaradi česar v poštev ne pride nobena od omejitev, povezanih s predhodnim sodelovanjem ponudnikov iz 65. člena ZJN-3.

9.2 Pogoji za sodelovanje

Naročnik določa pogoje za sodelovanje, ki so navedeni v tem poglavju dokumentacije.

Page 10:  · Web viewZa podobna vozila štejejo vozila, kjer je ponudnik uspešno dobavil vozila s podobno tehnično specifikacijo, ki jo ima naročnik v tem razpisu. Ponudnik mora k ponudbi

9.2.1 Gospodarski subjekti za katere so določeni pogoji

Iz spodnjih podpoglavij je razvidno, za katere gospodarske subjekte veljajo posamezni pogoji.

Pogoji se lahko nanašajo na naslednje gospodarske subjekte:- na ponudnika;- na partnerje v skupni ponudbi na podlagi četrtega odstavka 10. člena ZJN-3 ;- na podizvajalce, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila;- na dejanskega (končnega) izvajalca posla, ne glede na člen v podizvajalski verigi, ki mu dejanski izvajalec posla pripada;- če ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, na subjekte, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Vsi gospodarski subjekti, za katere je določeno izpolnjevanje kakršnegakoli pogoja, morajo oddati svoj obrazec v delu, ki je za njih aktualen (ostale podatke v obrazcu »Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila«, ki ne pridejo v poštev se prečrta).

Druga alineja osmega odstavka 94. člena ZJN-3 daje naročniku možnost, da obveznosti iz 94. člena ZJN-3, ki se nanašajo na podizvajalce, veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev in nadaljnje podizvajalce v podizvajalski verigi, zaradi česar naročnik določene pogoje določa tudi za dejanskega (končnega) izvajalca posla, ne glede na člen v podizvajalski verigi, ki mu dejanski izvajalec posla pripada. Dejanski (končni) izvajalec posla je tisti izvajalec, ki dejansko opravlja posamezna gradbena dela na gradbišču, ne glede na njegovo pogodbeno povezavo z glavnim izvajalcem ali konzorcijem izvajalcev.

9.2.2 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

1. Pogoj

Gospodarski subjekt mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila. (prvi odstavek 76. člena ZJN-3).

Dokazilo: Izpolnjen obrazec »Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila«

Pogoj morajo izpolniti naslednji gospodarski subjekti:- ponudnik;- vsi partnerji v skupni ponudbi;- vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila;- vsi dejanski (končni) izvajalci posla, ne glede na člen v podizvajalski verigi, ki mu dejanski izvajalec posla pripada.

9.2.3 Ekonomski in finančni položaj

1. Pogoj

Page 11:  · Web viewZa podobna vozila štejejo vozila, kjer je ponudnik uspešno dobavil vozila s podobno tehnično specifikacijo, ki jo ima naročnik v tem razpisu. Ponudnik mora k ponudbi

Gospodarski subjekt v zadnjih 6 mesecih pred rokom za oddajo ponudb ni imel blokiranih poslovnih računov (velja za vse poslovne račune, pri vseh poslovnih bankah, pri katerih ima odprte poslovne račune) (šesti odstavek 77. člena ZJN-3)

Dokazilo: Izpolnjen obrazec »Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila«

Pogoj morajo izpolniti naslednji gospodarski subjekti:- ponudnik;- vsi partnerji v skupni ponudbi;- vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila;- vsi dejanski (končni) izvajalci posla, ne glede na člen v podizvajalski verigi, ki mu dejanski izvajalec posla pripada.

9.2.4 Tehnična in strokovna sposobnost

1. Pogoj

Gospodarski subjekt je v zadnjih treh (3) letih pred objavo javnega naročila izvedel vsaj 1 dobavo podobnega vozila. Vrednost referenčnega posla mora znašati najmanj 30.000,00 EUR brez DDV . Za podobna vozila štejejo vozila, kjer je ponudnik uspešno dobavil vozila s podobno tehnično specifikacijo, ki jo ima naročnik v tem razpisu.

Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnične podatke proizvajalca o vozilu, oziroma potrdilo o homologaciji, iz katerih izhaja, da so izpolnjene zahteve.

Pogoj mora izpolniti ponudnik.Konzorcij ponudnikov postavljeni pogoj izpolni skupaj ali preko kateregakoli člana konzorcija.

Dokazilo: Izpolnjen obrazec »Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila«

Page 12:  · Web viewZa podobna vozila štejejo vozila, kjer je ponudnik uspešno dobavil vozila s podobno tehnično specifikacijo, ki jo ima naročnik v tem razpisu. Ponudnik mora k ponudbi

2. Pogoj

Da je minimalni zahtevani garancijski rok 2 leta (24 mesecev) za celotno vozilo.

Dokazilo: Izpolnjen obrazec »Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila«

3. Pogoj

Da v okviru predmetne ponudbe za celotno vozilo nudijo podaljšanje garancijskega roka za 24 mesecev.

Dokazilo: Izpolnjen obrazec »Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila«

4. Pogoj

Da je skupni ponujeni garancijski rok za celotno vozilo je 24 + 24 mesecev, skupaj 48 mesecev.

5. Pogoj

Da je dobavni rok največ 2 meseca od datuma podpisa pogodbe.

Dokazilo: Izpolnjen obrazec »Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila«

6. Pogoj

Ponudnik, ki namerava oddati del javnega naročila v podizvajanje mora navesti delež javnega naročila, ki ga morebiti namerava oddati v podizvajanje.

Dokazilo: Izjava ponudnika

Pogoj mora izpolniti ponudnik oziroma konzorcij ponudnikov, ki namerava oddati del javnega naročila v podizvajanje.

10. DOPOLNJEVANJE IN SPREMINJANJE PONUDB

Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko (ni pa nujno) naročnik zahteva, da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti.

Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko

Page 13:  · Web viewZa podobna vozila štejejo vozila, kjer je ponudnik uspešno dobavil vozila s podobno tehnično specifikacijo, ki jo ima naročnik v tem razpisu. Ponudnik mora k ponudbi

nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če ponudnik ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudbo izključil.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:- svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom tega člena in ponudbe v okviru meril,- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

V primeru, da ponudnik pred rokom za predložitev ponudb spreminja že oddano ponudbo v delu, ki se nanaša na ponudbene cene, se podani popusti na skupno ponudbeno ceno upoštevajo kot popusti dani na vse posamezne postavke popisov del. Končne cene posameznih postavk so tako navedene cene z vključenim popustom na skupno ponudbeno ceno (torej na vse postavke).

11. FINANČNA ZAVAROVANJA

Pri ponudbi s podizvajalci finančno zavarovanje predloži ponudnik kot glavni ponudnik, pri skupni ponudbi pa nosilec posla.

Na podlagi drugega odstavka 93. člena ZJN-3 ter f) točke 6. odstavka 62. člena ZJN-3 naročnik v postopku javnega naročanja določa naslednje obvezno zavarovanje:

11.1 Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Prodajalec je dolžan najkasneje 10 (deset) dni po sklenitvi pogodbe za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti predložiti kupcu 1 bianko menico z menično izjavo v skladu z razpisno dokumentacijo.

Kupec bo zavarovanje unovčil do višine največ 10% pogodbene vrednosti (z DDV), če prodajalec:- svojih obveznosti do kupca ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kakovosti, količini ali roku ali v skladu z razpisno in ponudbeno dokumentacijo;- kupcu povzroči škodo, ki je ne povrne v roku osem (8) dni po pozivu kupca;- odstopi od te pogodbe;- povzroči z razlogom na svoji strani, da kupec prekine oziroma odstopi od sklenjene pogodbe;- kupcu poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar mora kupec javno naročilo razveljaviti ali modificirati.

11.2 Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi

Page 14:  · Web viewZa podobna vozila štejejo vozila, kjer je ponudnik uspešno dobavil vozila s podobno tehnično specifikacijo, ki jo ima naročnik v tem razpisu. Ponudnik mora k ponudbi

Prodajalec je dolžan pred iztekom veljavnosti zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti kupcu izročiti 1 bianko menico z menično izjavo v skladu z razpisno dokumentacijo, v višini 5 % od realizirane vrednosti pogodbe z DDV, sicer se bo štelo, da javno naročilo ni uspešno izvedeno, kupec pa bo unovčil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Veljavnost menice mora biti 30 dni daljša od najdaljšega garancijskega roka.

Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku kupec unovči: • Če prodajalec krši svoje pogodbene obveznosti iz naslova jamčevanja za odpravo napak.• če prodajalec v času garancije ne bo izvajal garancijskih obveznosti na način, opredeljen v tej pogodbi.

12. MERILO

Edino merilo za izbor najugodnejše ponudbe je ekonomsko najugodnejša ponudba z uporab meril »ocena stroškov v življenjski dobi vozila«, »ponudbene cene z DDV«, ter »odkupne cene rabljenega vozila«.

Najugodnejšega ponudnika se bo izbralo na osnovi ponudb po kriteriju točkovanja:

1. do 30 točk za »ocena stroškov v življenjski dobi vozila«

2. največ 60 točk za »ponudbeno ceno z DDV«

3. največ 10 točk za »odkupno ceno rabljenega vozila«

V okviru kriterija merila »ponudbena cena z DDV« dobi 60 točk ponudnik, ki ponudi najnižjo ponudbeno ceno.

A = (x/y) * 60 Pri tem pomeni: A= število točk za merilo »ponudbena cena vozila z DDV« x = najnižja vrednost ponudbene cene vozila z DDVy = vrednost ponudbene cene vozila z DDV

V okviru merila »odkupna cena rabljenega vozila« dobi 10 točk ponudnik, ki ponudi najvišjo odkupno vrednost. Drugim ponudnikom, ki so ponudili nižje vrednosti se podeli število točk po formuli: A = (x/y) * 10 Pri tem pomeni: A= število točk za merilo »odkupna cena rabljenega vozila« x = ponujena vrednost odkupne cene rabljenega vozilay = najvišja vrednost odkupne cene rabljenega vozila

Page 15:  · Web viewZa podobna vozila štejejo vozila, kjer je ponudnik uspešno dobavil vozila s podobno tehnično specifikacijo, ki jo ima naročnik v tem razpisu. Ponudnik mora k ponudbi

Najnižja ponujena vrednost odkupne cene rabljenega vozila znaša minimalno 6.500,00 EUR z vštetim DDV.

V okviru merila »ocena stroškov v življenjski dobi vozila« dobi 30 točk ponudnik, ki ponudi najnižjo oceno stroškov v življenjski dobi. Drugim ponudnikom, ki so ponudili višje vrednosti se podeli število točk po formuli: A = (x/y) * 30 Pri tem pomeni: A= število točk za merilo »ocena stroškov v življenjski dobi vozila« x = najnižja vrednost ocene stroškovy = ponujena vrednost ocene stroškov

Pri izračunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila se upoštevajo, vključno z davkom na dodano vrednost, stroški energentov v življenjski dobi vozila in zunanji okoljski stroški v življenjski dobi vozila. Za zunanje okoljske stroške v življenjski dobi vozila se štejejo stroški emisij ogljikovega dioksida v življenjski dobi vozila, stroški emisij dušikovih oksidov v življenjski dobi vozila v življenjski dobi vozila in stroški emisij trdnih delcev v življenjski dobi vozila. Ponudnik bo pri izračunu ocene stroškov v življenjski dobi upošteval ceno najcenejšega energenta (CEmin) brez davka na dodano vrednost in veljavno na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb.

Za izračun ocene stroškov v življenjski dobi posameznega vozila se uporabi formula:

LCC = Nc + (LCkm x [(porabaE x PE x CEmin / PEmin) + (CO2em x CCO2) + (NOxem x CNOx) + (PMem x CPM)])

Oznake v formuli imajo naslednji pomen:LCC - ocena stroškov v življenjski dobi vozila,Nc – nabavna cena vozilaLCkm - kilometrina v življenjski dobi vozila,porabaE - poraba energenta,PE - vsebnost energije v energentu,PEmin - vsebnost energije v najcenejšem energentu,CEmin - cena najcenejšega energenta,CO2em - emisije ogljikovega dioksida,CCO2 - cena za emisije ogljikovega dioksida,NOxem - emisije dušikovih oksidov,CNOx - cena za emisije dušikovih oksidov,PMem - emisije trdnih delcev,CPM - cena za emisije trdnih delcev.

Vrednosti, ki jih v ponudbi navede ponudnik, so:- nabavna cena vozila v EUR, ki vključuje davek na dodano vrednost - poraba energenta, izražena v l/km,- emisije ogljikovega dioksida (CO2em), izražene v kg/km,- emisije dušikovih oksidov (NOxem), izražene v g/km,- emisije trdnih delcev (PMem), izražene v g/km.

Page 16:  · Web viewZa podobna vozila štejejo vozila, kjer je ponudnik uspešno dobavil vozila s podobno tehnično specifikacijo, ki jo ima naročnik v tem razpisu. Ponudnik mora k ponudbi

Ponudnik mora v ponudbi navesti vrsto in porabo energenta, emisije ogljikovega dioksida, emisije dušikovih oksidov in emisije trdnih delcev ter k ponudbi priložiti tehnične podatke proizvajalca o vozilu, oziroma potrdilo o homologaciji, iz katerih izhaja, da so izpolnjene zahteve.

Vrednosti, ki jih naročnik za posamezno vrsto vozila opredeli sam, so navedene v Prilogi 10 (temeljne okoljske zahteve za osebna, lahka tovorna in težka tovorna vozila ter avtobuse) veljavne Uredbe o zelenem javnem naročanju.

Naročnik bo za ceno najcenejšega energenta upošteval veljavno ceno goriva brez DDV na dan odpiranja ponudb, ki je razvidna:

http://www.mgrt.gov.si/si/delovna_podrocja/notranji_trg/nadzor_cen_naftnih_derivatov/cene_naftnih_derivatov/

Skupno število možnih točk je 100 točk. Najugodnejša je ponudba tistega ponudnika, ki zbere največ točk. Točke se bodo izračunavale na dve decimalni mesti natančno.

DODATNO MERILO v primeru ponudbe z isto ceno:Naročnik si pridržuje pravico da bo v primeru enakega skupnega števila točk izbral ponudbo, ki bo dosegla večje št. točk pri merilu ponudbena cena.

13. PONUDBA

13.1 Ponudbena dokumentacija

1. Obrazec »Naslov«2. Obrazec »Ponudba«3. Obrazec »Tehnična specifikacija«4. Obrazec »Izjava o sprejemanju pogojev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega

naročila«5. Obrazec »Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo

javnega naročila«6. Obrazec »Osnovni podatki o vozilu«7. »Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika«, izpolnjena in

podpisana s strani ponudnika;8. Obrazec »Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za gospodarski

subjekt«9. Obrazec »Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe«10. Obrazec »Seznam predvidenih podizvajalcev«11. Obrazec Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti12. Obrazec Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku13. Vzorec Pogodbe

Ponudnik v ponudbi priloži le dokumente, ki so navedeni v tej točki. V času pregleda ponudb bo moral izbrani ponudnik na poziv naročnika ponudbo dopolniti z dokazili, kot je navedeno za posamezen zahtevan pogoj.

Page 17:  · Web viewZa podobna vozila štejejo vozila, kjer je ponudnik uspešno dobavil vozila s podobno tehnično specifikacijo, ki jo ima naročnik v tem razpisu. Ponudnik mora k ponudbi

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala. Kadar je zahtevano dokazilo, ponudniku ni potrebno predložiti originala, pač pa zadostuje fotokopija dokazila, razen v primerih, kjer je izrecno navedeno drugače. Naročnik si pridržuje pravico do vpogleda v originalne dokumente. Naročnik pa lahko v postopku preverjanja ponudb od ponudnika kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled original, ki ga lahko primerja z v ponudbi dano fotokopijo. Vsi dokumenti, ki jih predloži ponudnik, morajo izkazovati aktualno in resnično stanje ponudnika (stanje v trenutku oddaje ponudbe).

Obrazci izjav, ki jih mora predložiti ponudnik, so del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Izjave so lahko predložene na teh obrazcih ali na ponudnikovih, ki pa vsebinsko bistveno ne smejo odstopati od priloženih obrazcev.

Zaželeno je, da so vsi dokumenti na mestih, kjer je to označeno, datirani, podpisani s strani pooblaščene osebe in žigosani z žigom ponudnika in da ponudnik morebitne popravke opremi z žigom in podpisom svoje pooblaščene osebe. Odsotnost le teh ne pomeni neposrednega razloga za zavrnitev ponudbe, pač pa lahko v okviru ZJN-3 naročnik ponudnika pozove na odpravo teh pomanjkljivosti. Naročnik bo upošteval tudi takšno ponudbo, v kolikor bodo iz nje izhajale vse opredeljene vsebinske zahteve in vsi zahtevani dokumenti, in bo ponudba vsaj v bistvenih delih podpisana s strani pooblaščene osebe ponudnika.

Če obstaja naročnikova zahteva po najvišji dovoljeni starosti dokumentov, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je to navedeno ob vsakem posameznem dokazilu.

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil, ki se jih s to razpisno dokumentacijo zahtevajo, ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov, ki so z razlogi za izključitev opredeljeni, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

13.1.1 Obrazec »Naslov«

Ponudnik v obrazec »Ponudba« vpiše zahtevane podatke ter obrazec nalepi na ovojnico, v kateri pošilja ponudbo.

13.1.2 Obrazec »Ponudba«

Ponudnik vpiše v obrazec »Ponudba« skupno ponudbeno ceno brez DDV v EUR, znesek DDV in skupno ponudbeno ceno z DDV, slednjo tudi z besedo.

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

13.1.3 Obrazec »Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila«

Page 18:  · Web viewZa podobna vozila štejejo vozila, kjer je ponudnik uspešno dobavil vozila s podobno tehnično specifikacijo, ki jo ima naročnik v tem razpisu. Ponudnik mora k ponudbi

Obrazec »Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila« predstavlja izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. V obrazcu »Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila« je naveden tudi uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila.

13.1.4 Obrazec »Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika«

V skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2; v nadaljevanju ZIntPK) je naročnik dolžan od ponudnika pred sklenitvijo pogodbe pridobiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z izbranim ponudnikom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe.

13.1.5 Zahteva podizvajalca za neposredna plačila

Neposredna plačila podizvajalcem so po ZJN-3 obvezna v primeru, ko podizvajalec zahteva neposredno plačilo in je v ponudbi priložena zahteva podizvajalca za neposredno plačilo. (ta obrazec ponudnik pripravi sam)

13.2 Druga določila za pripravo ponudbe

13.2.1 Skupna ponudba

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik izpolnjevati vse pogoje, določene v točki 9.1.1. teh navodil.

Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti obrazec »Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila« posamično in v njem navesti vse zahtevane podatke.

Obrazec »Ponudba« podajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, skupaj (en obrazec, podpisan s strani vsaj enega izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi).

Finančna zavarovanja lahko ponudniki predložijo na način, da jih predloži samo eden izmed skupnih ponudnikov ali vsak ponudnik posebej. V kolikor so predložena s strani vsakega izmed ponudnikov, mora seštevek vseh zneskov zavarovanj biti najmanj v višini zahtevanega zneska, hkrati pa morajo biti izpolnjene vse zahteve v zvezi z zavarovanji, določene v teh navodilih.

V primeru, da bo skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, bo naročnik zahteval/lahko zahteval akt o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbo o sodelovanju), v katerem bodo natančno opredeljene naloge in odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku solidarno.

13.2.2 Ponudba s podizvajalci

Page 19:  · Web viewZa podobna vozila štejejo vozila, kjer je ponudnik uspešno dobavil vozila s podobno tehnično specifikacijo, ki jo ima naročnik v tem razpisu. Ponudnik mora k ponudbi

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev. Ponudnik mora v ponudbi predložiti tudi izpolnjen obrazec »Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila« za vsakega podizvajalca, s katerim bo sodeloval pri naročilu.

V kolikor bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izključitev iz točke 9.1.1 teh navodil, bo naročnik podizvajalca zavrnil.

Ponudnik mora za posameznega podizvajalca priložiti enaka dokazila za izpolnjevanje pogojev, določenih v prejšnjem stavku, kot jih mora priložiti zase, razen pri pogojih, kjer so že predvidena dokazila, ki jih mora podizvajalec predložiti. Neposredna plačila podizvajalcem na način, določen z ZJN-3 (peti odstavek 94. člena), so obvezna le v primeru, če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku tega člena, zahteva neposredno plačilo, v nasprotnem primeru se upošteva šesti odstavek tega člena.

Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila.

13.2.3 Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso dovoljene.

13.2.4 Jezik ponudbe

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku.

Izjema so certifikati, ki jih ponudnik predloži v ponudbi in so lahko v angleškem jeziku. Prav tako so lahko dokazila uradnih institucij (potrdila), ki jih predloži ponudnik s sedežem v tuji državi, predložena v angleškem jeziku.

Naročnik si pridružuje pravico, da od ponudnika zahteva, da del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, na lastne stroške uradno prevede v slovenski jezik, če ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je to potrebno ter mu za to določi ustrezen rok. Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba oz. uradni prevod v slovenskem jeziku.

13.2.5 Način opremljanja in označevanja ponudbe

Ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo.

Zaželeno je, da ponudnik odda ponudbeno dokumentacijo v registratorju ali mapi širine, ki ustreza ponudbeni dokumentaciji, in sicer tako, da so posamezna poglavja ločena z listi oziroma pregradami na katerih so navedeni ali naslovi posameznih poglavij ali številke posameznih poglavij. V primeru, da bo ponudnik predložil ponudbo v več registratorjih, naj registratorje označi z zaporednimi številkami. V primeru skupne ponudbe ali sodelovanja s podizvajalcem naj ponudnik najprej priloži svoj posamezen dokument, ki je del ponudbene dokumentacije ter takoj za njim dokument drugega ponudnika, ki nastopa v skupni ponudbi oziroma podizvajalca (npr. najprej izjavo zase, nato izjavo za podizvajalca,…).

Page 20:  · Web viewZa podobna vozila štejejo vozila, kjer je ponudnik uspešno dobavil vozila s podobno tehnično specifikacijo, ki jo ima naročnik v tem razpisu. Ponudnik mora k ponudbi

Ponudnik mora ponudbeno dokumentacijo vložiti v ovojnico oziroma glede na obseg ponudbe primerno embalažo. Na ovojnici mora biti obvezno nalepljen izpolnjen obrazec »Naslov«.

13.2.6 Veljavnost ponudbe

Ponudba mora biti veljavna do 20. 10. 2017.

13.2.7 Stroški ponudbe

Ponudniki prevzemajo vse stroške priprave ponudbe, vključno s stroški finančnih zavarovanj in drugimi morebitnimi stroški, ki bi jim nastali v postopku izbire dobavitelja. Ponudnik z oddajo ponudbe pristajajo na način izvedbe javnega naročila, kot je opredeljen v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in ZJN-3.

13.2.8 Zaupnost ponudbene dokumentacije

Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke oziroma poslovne skrivnosti, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi.

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne oziroma poslovno skrivnost, bodo uporabljeni zgolj za namene postopka in ne bodo dostopni nikomur zunaj kroga oseb, ki bodo vključene v postopek konkretnega javnega naročila. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali pozneje. Te osebe kot tudi naročnik bodo v celoti odgovorni za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov. 

Na podlagi drugega odstavka 35. člena ZJN-3 so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Kot poslovno skrivnost lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, ter poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni/poslovna skrivnost. Ponudnik mora v tem primeru predložiti sklep o varovanju poslovne skrivnosti v katerem je opredeljeno, katere podatke ponudnik šteje za poslovno skrivnost. Naročnik bo obravnaval kot takšne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo opredeljeni v sklepu o varovanju teh podatkov in bodo jasno označeni kot poslovna skrivnost (npr. bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«). Če naj bo zaupen samo določen podatek v obrazcu ali dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«. Ob tem naročnik opozarja ponudnike, da pod zaupne podatke ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so predmet ocenjevanja ponudb oziroma na podlagi predpisov ne sodijo pod zaupne ali poslovno skrivnost. Vsi podatki, ki so na podlagi ZJN-3 javni oziroma podatki, ki so javni na podlagi drugega zakona, ne bodo obravnavani kot poslovna skrivnost, ne glede na to, ali jih bo ponudnik označil kot take.

14. OBVESTILO O ODLOČITVI O ODDAJI NAROČILA

Naročnik bo ponudnike obvestil o odločitvi o oddaji naročila na način, predpisan v ZJN-3.

Page 21:  · Web viewZa podobna vozila štejejo vozila, kjer je ponudnik uspešno dobavil vozila s podobno tehnično specifikacijo, ki jo ima naročnik v tem razpisu. Ponudnik mora k ponudbi

15. ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA

Naročnik lahko na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik v svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, takoj pisno obvestil ponudnike, ki so predložili ponudbo.

16. POGODBA

Pogodbo bo z izbranim ponudnikom podpisal naročnik.

Izbrani ponudnik mora v roku deset (10) dni od prejema s strani naročnika podpisane pogodbe podpisati in vrniti pogodbo naročniku.

Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko smiselno prilagodila glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.

17. PRAVNO VARSTVO

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če ZJN-3 ali Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja - ZPVPJN (Uradni list RS, št. 43/2011, 60/11-ZTP-D, 63/13) ne določa drugače. Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se lahko vloži najkasneje v 8 (osmih) delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu. Zahtevka za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo ni mogoče vložiti po roku, ki je določen za oddajo ponudb, razen v primeru postopka oddaje naročila male vrednosti, ko se zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, lahko vloži najpozneje pet delovnih dni po poteku roka za predložitev ponudb. Po odločitvi o oddaji naročila male vrednosti je rok za vložitev zahtevka za revizijo pet (5) delovnih dni od prejema te odločitve, skladno z veljavnim ZPVPJN.

V primeru, da vložijo zahtevek za revizijo osebe, ki so ali nameravajo predložiti skupno ponudbo, lahko zahtevek za revizijo vloži katerakoli od oseb, ki so oddale skupno ponudbo.

Vlagatelj vloži zahtevek za revizijo pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočano s povratnico ali z elektronskimi sredstvi, če je podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo za finance. Vlagatelj zahtevka za revizijo mora ob vložitvi zahtevka plačati takso v višini 2.500,00 EUR, če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo. V ostalih primerih znaša taksa dva (2) odstotka cene najugodnejše popolne ponudbe (z davkom na dodano vrednost) za sklop ali javno

Page 22:  · Web viewZa podobna vozila štejejo vozila, kjer je ponudnik uspešno dobavil vozila s podobno tehnično specifikacijo, ki jo ima naročnik v tem razpisu. Ponudnik mora k ponudbi

naročilo, vendar ne manj kot 500,00 EUR in ne več kot 25.000,00 EUR. Če se zahtevek za revizijo vloži pred odpiranjem ponudb, se višina takse tega odstavka odmeri od ocenjene vrednosti sklopa ali javnega naročila. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse. Taksa se plača na račun Ministrstva za finance, IBAN: SI56011001000358802.

Na podlagi Pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov mora biti vedno naveden sklic na številko odobritve po modelu 11. P1: šifra nadzornika – šifra proračunskega uporabnika Ministrstva za finance: 16110 P2: številka podkonta s kontrolno številko - 7111290 P3: zaporedna številka objave na enotnem informacijskem portalu oz. v Uradnem listu RS oz. referenčna številka računa ali drugega dokumenta iz dokumentacije javnega naročila (6 mest + 2 mesti za leto) med P1 in P2 ter med P2 in P3 se obvezno vpiše vezaj. Primer: 11 16110-7111290-_ _ _ _ _ _ _ _

Simona Lubšina,vodja oddelka za javna naročila

in črpanje EU sredstev

Page 23:  · Web viewZa podobna vozila štejejo vozila, kjer je ponudnik uspešno dobavil vozila s podobno tehnično specifikacijo, ki jo ima naročnik v tem razpisu. Ponudnik mora k ponudbi

NASLOVPonudnik

Naslov:

Telefon:

Elektronski naslov

☐ ponudba☐ sprememba☐ umik

NE ODPIRAJ – PONUDBA430-63/2017

Oddaja javnega naročila: » Nakup šolskega kombija za OŠ Podbočje «

Naslovnik:

Občina Krško

Cesta krških žrtev 14

8270 KRŠKO

Page 24:  · Web viewZa podobna vozila štejejo vozila, kjer je ponudnik uspešno dobavil vozila s podobno tehnično specifikacijo, ki jo ima naročnik v tem razpisu. Ponudnik mora k ponudbi

PONUDBA

Na osnovi objave, objavljene na Portalu javnih naročil dne ………….., pod številko objave ………………….., in dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila naročnika, dajemo ponudbo za izvedbo

»Nakup šolskega kombija za OŠ Podbočje«

1. PODATKI O PONUDNIKU IN MOREBITNIH PARTNERJIH

PONUDNIK OZ. POSLOVODEČI (v primeru skupne izvedbe naročila)

Naziv (polna firma)

Naslov in sedež

Matična številka

GOSPODARSKI SUBJEKT SODI MED MSP, kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES (označiti)

DA

NE

Davčna številka (ID za DDV)

Telefon

Številka transakcijskega računa in banka

Številka vpisa v sodni register

Odgovorna oseba(podpisnik pogodbe)

Kontaktna oseba za JN(ime in priimek, telefon, e-pošta)

Odgovorna oseba za podpis pogodbe (navesti tudi funkcijo)

Odgovorna oseba za podpis ponudbe

Pri izvedbi javnega naročila bodo sodelovali:

A. v primeru skupne ponudbe se izpolni ta tabela o skupni izvedbi naročila

Partner v skupni ponudbi(naziv, naslov, matična številka)

Povezana družba

GOSPODARSKI SUBJEKT SODI MED MSP, kot je opredeljeno v Priporočilu

Komisije 2003/361/ES

Vrsta del, ki jih bo izvajal, razmerje del v % in vrednost v EUR

Page 25:  · Web viewZa podobna vozila štejejo vozila, kjer je ponudnik uspešno dobavil vozila s podobno tehnično specifikacijo, ki jo ima naročnik v tem razpisu. Ponudnik mora k ponudbi

DA NE

DA NE

DA NE

DA NE

DA NE

DA NE

B. v primeru ponudbe s podizvajalci se izpolni ta tabela:

Podizvajalec(naziv, naslov, matična številka) Povezana družba Vrsta del, ki jih bo

izvajal, razmerje del v % in vrednost v EUR

DA NE

DA NE

DA NE

C. v primeru ponudbe z uporabo zmogljivosti drugih subjektov

Drugi subjekt, katerega zmogljivosti uporablja ponudnik(naziv, naslov, matična številka)

Povezana družbaVrsta del, ki jih bo

izvajal, razmerje del v % in vrednost v EUR

DA NE

DA NE

DA NE

Ponudnik je dolžan imenovati vse podizvajalce ali partnerje v skupni ponudbi, s katerimi bo izvajal predmetno javno naročilo in bodo vsi imenovani v pogodbi.

Page 26:  · Web viewZa podobna vozila štejejo vozila, kjer je ponudnik uspešno dobavil vozila s podobno tehnično specifikacijo, ki jo ima naročnik v tem razpisu. Ponudnik mora k ponudbi

PONUDBA

2. PONUDBENA CENA:

1. PONUDBENA CENA ZA NAKUP VOZILA

Cena brez DDV: ………………………… EUR

DDV v višini ………. % znaša ………………………..EUR

Cena z DDV: ………………………………… EUR

(z besedo: _______________________________________________EUR)

2. PONUDBENA CENA ZA ODKUP VOZILA KOT POLOG:

VW transporter 2,5 TDI KMR

Cena brez DDV znaša ……………… EUR

DDV v višini …………. % znaša ……………….. EUR

Cena z DDV znaša ……………………… EUR

(z besedo:____________________________________________________ EUR)

3. PONUDBENA CENA ZA NAKUP VOZILA PO ODBITKU ODKUPNE VREDNOSTI LASTNIKOVEGA VOZILA znaša:

Cena brez DDV: ………………………… EUR

DDV v višini ………. % znaša…………………………EUR Cena z DDV: ………………………………… EUR

(z besedo:____________________________________________________ EUR)

3. ROK

Rok začetka izvajanja - takoj po podpisu pogodbe.Rok dobave - 2 meseca od datuma podpisa pogodbe.

4. VELJAVNOST PONUDBE

Naša ponudba ostaja v veljavi do _________________ (navesti datum !! najmanj 20. 10. 2017).

Page 27:  · Web viewZa podobna vozila štejejo vozila, kjer je ponudnik uspešno dobavil vozila s podobno tehnično specifikacijo, ki jo ima naročnik v tem razpisu. Ponudnik mora k ponudbi

5. POGOJI PONUDBE- Izjavljamo, da bomo upoštevali vse predpise, celotno veljavno zakonodajo in podzakonske

akte, pravilnike, standarde, uredbe in ostalo tehnično regulativo, ki velja v RS in EU za predmetno javno naročilo.

kraj: ____________________

datum: ____________________ žig

podpis odgovorne osebe

_____________________

Page 28:  · Web viewZa podobna vozila štejejo vozila, kjer je ponudnik uspešno dobavil vozila s podobno tehnično specifikacijo, ki jo ima naročnik v tem razpisu. Ponudnik mora k ponudbi

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

Predmet javnega naročila: Nakup vozila - kombija za prevoz oseb (otrok)

Splošne specifikacije

V okviru predmetnih tehničnih specifikacij so podane tehnične zahteve, vezane na predmet javnega naročila. Ponudniki morajo v okviru dane ponudbe ponuditi takšna vozila, ki bodo v polnosti izpolnjevala predmetne zahteve, pri tem pa predložiti tudi ustrezno tehnično dokumentacijo (prospekte, izjave, ostala dokazila), iz katerih bo izhajalo izpolnjevanje tehničnih zahtev. V prospektu je potrebno označiti izpolnjevanje zahteve.

Opis predmeta/postavke

Navodila za izpolnjevanje: Ponudnik v stolpec »PONUJENO« vpiše ponujeno vrednost in stran v katalogu ali tehnično specifikacijo iz katere je vidno izpolnjevanje zahtevane vrednosti.

ZAHTEVANOPONUJENO Stran katalog

oz. drugo dokazilo

Proizvajalec -

Tip vozila -

Vrsta vozila -

OSNOVNE ZAHTEVE

Tip menjalnika6-stopenjski

menjalnik

Število sedišč 8 + 1

MOTOR (zaželen dizelski)

Prostornina (cm3) 1900 - 2000

Moč motorja (kW) 105 - 115

Izpust CO2 (g/km) < 180

KRMILNI MEHANIZEM

Volan / servo (tip) Servo

(hidravlični ali električni)

Page 29:  · Web viewZa podobna vozila štejejo vozila, kjer je ponudnik uspešno dobavil vozila s podobno tehnično specifikacijo, ki jo ima naročnik v tem razpisu. Ponudnik mora k ponudbi

VARNOST

ABS, ASR, ESP DA

2 x AIR BAG DA

Blokada zagona motorja DA

varnostni trikotnik in prva pomoč + vsa obvezna dodatna oprema po zakonu DA

rezervno kolo DA

OBLIKA IN DIMENZIJE

Karoserija kombinirano

vozilo

Servo zapiranje drsnih vrat DA

Število vrat3 vratna -

Desna drsna, zadnja krilna

Dolžina vozilaMin. 5000 mm do max 5200

mm

PogonNa vsa štiri

kolesa

Širina vozila (z odprtimi ogledali) vsaj 2200 mm

Višina vozila vsaj 1900 mm

Medosna razdalja vsaj 2950 mm

MINIMALNA ZAHTEVANA OPREMA

voznikov sedež z nasloni za roke DA

dvosedežna klop na sovoznikovi strani DA

Digitalni tahograf DA

Klima (spredaj in zadaj) DA

El. pomik stekel DA

Gretje spredaj in zadaj DA

Page 30:  · Web viewZa podobna vozila štejejo vozila, kjer je ponudnik uspešno dobavil vozila s podobno tehnično specifikacijo, ki jo ima naročnik v tem razpisu. Ponudnik mora k ponudbi

Centralno daljinski zaklepanje DA

Parkirni senzorji zadaj DA

Prostoročno telefoniranje DA

CD predvajalnik DA

Dnevne luči DA

servo volan – nastavljiv po višini in globini DA

BARVA VOZILA

bela DA

Kraj in datum:________________________

Žig in podpis ponudnika:

Page 31:  · Web viewZa podobna vozila štejejo vozila, kjer je ponudnik uspešno dobavil vozila s podobno tehnično specifikacijo, ki jo ima naročnik v tem razpisu. Ponudnik mora k ponudbi

IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEVDOKUMENTACIJE V VZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Ponudnik:

____________________________ ____________________________

Naročniku OBČINA KRŠKO, CKŽ 14, 8270 Krško, izjavljamo, da:

- smo se v celoti seznanili s pogoji in zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila,

- se strinjamo z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila,

- se strinjamo z vsebino predloženega vzorca pogodbe,

- smo v ponudbi navedli resnične podatke in da le-ti ustrezajo dejanskemu stanju,

- morebitne fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu,

- dodeljenega javnega naročila ne bomo prenesli na drugega izvajalca,

- s to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo,

- brezpogojno pooblaščamo naročnika, da pridobi podatke iz uradnih evidenc glede izpolnjevanje obveznih pogojev, vključno z osebnimi podatki,

- spodaj podpisani dajem/o uradno soglasje, da naročnik v zvezi z oddajo javnega naročila »Nakup šolskega kombija za OŠ Podbočje«, pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu z 89. členom ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3.

kraj: ____________________

datum: ____________________ žig

podpis odgovorne osebe

____________________

Page 32:  · Web viewZa podobna vozila štejejo vozila, kjer je ponudnik uspešno dobavil vozila s podobno tehnično specifikacijo, ki jo ima naročnik v tem razpisu. Ponudnik mora k ponudbi

LASTNA IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV IZ DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Ponudnik/podizvajalec:____________________________ ____________________________

Odgovorna oseba ponudnika/podizvajalca, _____________________________________ pod kazensko in materialno odgovornostjo (ime in priimek odgovorne osebe)

izjavljam, da za izvedbo javnega naročila: »Nakup šolskega kombija za OŠ Podbočje«, izpolnjujemo pogoje za priznanje sposobnosti po Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015), in sicer:

1. Da gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem ni bila, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so navedena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.opredeljena v KZ-1.

2. Da gospodarski subjekt izpolnjuje obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, in vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50 EUR ali več. (Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.

3. Da gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

4. Da ni bila gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

5. Da gospodarski subjekt ni kršil obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava. Seznam mednarodnih socialnih in okoljskih konvencij določata Priloga X Direktive 2014/24/EU in Priloga XIV Direktive 2014/25/EU.

6. Da nad gospodarskim subjektom ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja ali postopek likvidacije, da njegova sredstva ali poslovanje ne upravlja upravitelj ali sodišče, in da njegove poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, ter se ni v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

7. Da gospodarski subjekt ni zagrešil hujše kršitve poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta.

8. Da se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali

žig ponudnik (podpis)

_______________

Page 33:  · Web viewZa podobna vozila štejejo vozila, kjer je ponudnik uspešno dobavil vozila s podobno tehnično specifikacijo, ki jo ima naročnik v tem razpisu. Ponudnik mora k ponudbi

prejšnji koncesijski pogodbi niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti (zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije).

9. Da gospodarski subjekt ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11) in mu ni na podlagi tega člena prepovedano poslovanje z naročnikom.

10. Da je gospodarski subjekt registriran za opravljanje dejavnosti, katere bo izvajal v predmetnem javnem naročilu.

11. Da gospodarski subjekt v zadnjih 6 mesecih pred rokom za oddajo ponudb ni imel blokiranih poslovnih računov (velja za vse poslovne račune, pri vseh poslovnih bankah, pri katerih ima odprte poslovne račune).

12. Da gospodarski subjekt razpolaga najmanj z eno referenco, da je v zadnjih treh (3) letih pred oddajo ponudbe kot izvajalec vsaj enkrat uspešno izvedel dobavo podobnega vozila. Vrednost referenčnega posla mora znašati najmanj 30.000,00 EUR brez DDV. Za podobna vozila štejejo vozila, kjer je ponudnik uspešno dobavil vozila s podobno tehnično specifikacijo, ki jo ima naročnik v tem razpisu.

13. Da je minimalni zahtevani garancijski rok 2 leta (24 mesecev) za celotno vozilo.

14. Da v okviru predmetne ponudbe za celotno vozilo nudimo podaljšanje garancijskega roka za 24 mesecev.

15. Da je skupni ponujeni garancijski rok za celotno vozilo je 24 + 24 mesecev, skupaj 48 mesecev.

16. Da je dobavni rok največ 2 meseca od datuma podpisa pogodbe.

kraj: ____________________

datum: ____________________

žig

podpis odgovorne osebe

____________________

žig ponudnik (podpis)

_______________

Page 34:  · Web viewZa podobna vozila štejejo vozila, kjer je ponudnik uspešno dobavil vozila s podobno tehnično specifikacijo, ki jo ima naročnik v tem razpisu. Ponudnik mora k ponudbi

OSNOVNI PODATKI O VOZILU

Proizvajalec vozila: _____________________________________________

Tip vozila: ____________________________________________________

Nabavna cena vozila, ki vključuje DDV (v EUR) _____________________

Poraba energenta, izražena v l/km: __________________________

Emisije ogljikovega dioksida (CO2em), izražene v kg/km: __________________________

Emisije dušikovih oksidov (NOxem), izražene v g/km: _____________________________

Emisije trdnih delcev (PMem), izražene v g/km:__________________________________

Opombi:

Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnične podatke proizvajalca o vozilu, oziroma potrdilo o homologaciji, iz katerih izhaja, da so izpolnjene zahteve.

kraj: ____________________

datum: ____________________ žig podpis odgovorne osebe

žig ponudnik (podpis)

_______________

Page 35:  · Web viewZa podobna vozila štejejo vozila, kjer je ponudnik uspešno dobavil vozila s podobno tehnično specifikacijo, ki jo ima naročnik v tem razpisu. Ponudnik mora k ponudbi

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

(Obrazec za izpolnitev obveznosti po 6. odstavku 14. člena ZINTPK (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitev korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov)

1. PODATKI O PONUDNIKU

FIRMA PONUDNIKA

SEDEŽ

MATIČNA ŠT.

2. LASTNIŠKA STRUKTURA PONUDNIKA

A. PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

FIZIČNA OSEBA 1:

Ime in priimek

Prebivališče (stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v RS) Delež lastništva ponudnika

FIZIČNA OSEBA 2:

Ime in priimek

Prebivališče (stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v RS) Delež lastništva ponudnika

FIZIČNA OSEBA 3:

Ime in priimek

Prebivališče (stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v RS)

žig ponudnik (podpis)

_______________

Page 36:  · Web viewZa podobna vozila štejejo vozila, kjer je ponudnik uspešno dobavil vozila s podobno tehnično specifikacijo, ki jo ima naročnik v tem razpisu. Ponudnik mora k ponudbi

Delež lastništva ponudnika

(po potrebi se obrazec širi in dodajajo tabele)

B. PODATKI O UDELEŽBI PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

Firma ponudnika

Sedež

Matična št.

Davčna št.

Delež lastništva ponudnika

PRI ČEMER JE PRAVNA OSEBA V LASTI NASLEDNJIH FIZIČNIH OSEB:

Ime in priimek

Prebivališče (stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v RS) Delež lastništva ponudnika

C. PODATKI O DRUŽBAH, ZA KATERE SE PO DOLOČBAH ZAKONA, KI UREJA GOSPODARSKE DRUŽBE, ŠTEJE, DA SO POVEZANE DRUŽBE S PONUDNIKOM:

Firma ponudnika

Sedež

Matična št.

Davčna št.

Delež lastništva ponudnika

je v medsebojnem pravnem razmerju, v skladu s 527. členom ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15) s pravno osebo:

Firma ponudnika

žig ponudnik (podpis)

_______________

Page 37:  · Web viewZa podobna vozila štejejo vozila, kjer je ponudnik uspešno dobavil vozila s podobno tehnično specifikacijo, ki jo ima naročnik v tem razpisu. Ponudnik mora k ponudbi

Sedež

Matična št.

Davčna št.

Delež lastništva ponudnika

povezana na način___________________________________________________________.

IZJAVLJAM, DA SEM KOT FIZIČNE OSEBE – UDELEŽENCE V LASTNIŠTVU PONUDNIKA NAVEDEL:- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5% delnic, oziroma

je udeležena z več kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

- vsaka fizična oseba, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih in pravnih oseb ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter s zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkih o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

kraj: ____________________

datum: ____________________

Ime in priimek zakonitega zastopnika:__________________

žig

Podpis zakonitega zastopnika:

____________________

žig ponudnik (podpis)

_______________

Page 38:  · Web viewZa podobna vozila štejejo vozila, kjer je ponudnik uspešno dobavil vozila s podobno tehnično specifikacijo, ki jo ima naročnik v tem razpisu. Ponudnik mora k ponudbi

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE - ZA GOSPODARSKE SUBJEKTE

PONUDNIK_____________________ pooblaščam Občino Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »Nakup šolskega kombija za OŠ Podbočje« pridobi podatke iz kazenske evidence, ki jo vodi Ministrstvo za pravosodje.

Podatki o pravni osebi:

Polno ime pravne osebe:      

Sedež pravne osebe:      

Občina sedeža pravne osebe:      

Matična številka pravne osebe:      

Datum:      Kraj:      

Žig in podpis pooblaščene osebe

________________________________

žig ponudnik (podpis)

_______________

Page 39:  · Web viewZa podobna vozila štejejo vozila, kjer je ponudnik uspešno dobavil vozila s podobno tehnično specifikacijo, ki jo ima naročnik v tem razpisu. Ponudnik mora k ponudbi

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA FIZIČNE OSEBE

IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV

Izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško, za namene javnega razpisa za izvedbo »Nakup šolskega kombija za OŠ Podbočje«, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne ______________, pod številko objave ______________, pridobi naše osebne podatke o kaznovanju, iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem:

a) Ime in priimek: _____________________________________ podpis _______________

EMŠO __________________, datum, kraj in občina rojstva _________________________,

stalno bivališče ____________________________________________________________.

b) Ime in priimek: _____________________________________ podpis _______________

EMŠO __________________, datum, kraj in občina rojstva _________________________,

stalno bivališče ____________________________________________________________.

c) Ime in priimek: _____________________________________ podpis _______________

EMŠO __________________, datum, kraj in občina rojstva _________________________,

stalno bivališče ____________________________________________________________.

d) Ime in priimek: _____________________________________ podpis _______________

EMŠO __________________, datum, kraj in občina rojstva _________________________,

stalno bivališče ____________________________________________________________.

(po potrebi se obrazec širi ali kopira)

kraj: ____________________

datum: ____________________

žig ponudnik (podpis)

_______________

Page 40:  · Web viewZa podobna vozila štejejo vozila, kjer je ponudnik uspešno dobavil vozila s podobno tehnično specifikacijo, ki jo ima naročnik v tem razpisu. Ponudnik mora k ponudbi

SEZNAM PREDVIDENIH PODIZVAJALCEV

Št. NAZIV PODIZVAJALCA Razmerje del v % in vrednost v EUR

kraj: ____________________

datum: ____________________

žig ponudnik (podpis)

_______________

Page 41:  · Web viewZa podobna vozila štejejo vozila, kjer je ponudnik uspešno dobavil vozila s podobno tehnično specifikacijo, ki jo ima naročnik v tem razpisu. Ponudnik mora k ponudbi

VZOREC MENIČNE IZJAVE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

MENIČNA IZJAVA

s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice

 

Naročniku OBČINI KRŠKO, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki so opredeljena v javnem naročilu

Izbira izvajalca za »Nakup šolskega kombija za OŠ Podbočje« izročamo bianko lastno menico ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice.

Naročnika OBČINO KRŠKO pooblaščamo, da izpolni priloženo menico z zneskom v višini najmanj 10,00 % pogodbene vrednosti z DDV, kar znaša __________

in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v pogodbi o izvedbi predmetnega naročila, pri čemer se posebno izpostavlja obveznosti dobavitelja v obdobju vzdrževanja (dolžnost ažurnosti, pravočasnega odzivanja in preostale zahteve skladno z določili pogodbe). Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če izvedba tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Menična izjava je veljavna od njenega podpisa do izteka roka veljavnosti garancije za dobro izvedbo po predmetnem naročilu, t.j. najkasneje do ____________.

Menica je unovčljiva pri: _______________

s transakcijskega računa (TRR): _______________

 

Priloga: 

- bianco menica, podpisana in žigosana

 

Kraj: _______________ Izdajatelj menice: _______________

Datum: _______________ (žig in podpis)

žig ponudnik (podpis)

_______________

Page 42:  · Web viewZa podobna vozila štejejo vozila, kjer je ponudnik uspešno dobavil vozila s podobno tehnično specifikacijo, ki jo ima naročnik v tem razpisu. Ponudnik mora k ponudbi

VZOREC MENIČNE IZJAVE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

MENIČNA IZJAVA

s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice

 

Naročniku OBČINI KRŠKO, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, kot zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi, ki izhajajo iz del opravljenih v okviru javnega naročila

Izbira izvajalca za »Nakup šolskega kombija za OŠ Podbočje« izročamo bianko lastno menico ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice.

Naročnika OBČINO KRŠKO pooblaščamo, da izpolni priloženo menico z zneskom v višini najmanj 5,00 % pogodbene vrednosti z DDV, kar znaša __________

in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru, če izvajalec v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja to zavarovanje, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova obveznosti za odpravo napak.

Menična izjava je veljavna od njenega podpisa do izteka roka veljavnosti zavarovanja za odpravo napak po predmetnem naročilu, t.j. najkasneje do ____________.

Menica je unovčljiva pri: _______________

s transakcijskega računa (TRR): _______________

Priloga: 

- bianco menica, podpisana in žigosana

 

Kraj: _______________ Izdajatelj menice: _______________

Datum: _______________ (žig in podpis)

žig ponudnik (podpis)

_______________

Page 43:  · Web viewZa podobna vozila štejejo vozila, kjer je ponudnik uspešno dobavil vozila s podobno tehnično specifikacijo, ki jo ima naročnik v tem razpisu. Ponudnik mora k ponudbi

_______________________________________________________ (firma, naslov, pošta),

matična številka: ______________________

davčna številka: _______________________

ki ga zastopa __________________________________

(v nadaljnjem besedilu Prodajalec),

in

OBČINA KRŠKO, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, matična številka: 5874572000, davčna številka: SI 18845673, ki jo zastopa župan, mag. Miran Stanko (v nadaljnjem besedilu: kupec)

skleneta naslednjo

POGODBO OPRODAJI VOZILA Z ODKUPOM RABLJENEGA VOZILA

1. člen

Kupec je na podlagi Zakona o javnem naročanju - ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15) izvedel javno naročanje po postopku oddaje naročila male vrednosti, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne____________, številka objave_________________.

2. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da prodajalec proda, kupec pa kupi in prevzame v last in posest kombinirano vozilo z oznako …………………………………………………………………….. z odkupom rabljenega vozila v lasti kupca VW transporter 2,5 TDI KMR (v nadaljevanju: odkupljeno vozilo), vse v skladu s ponudbo prodajalca št. ………………….. z dne ………….. in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, ki sta kot prilogi sestavni del te pogodbe.

Vozilo, ki je predmet nakupa in dobave po tej pogodbi mora:- biti novo, dekonzervirano in brezhibno, ter brez stvarnih in pravnih napak (kot npr. pridržek lastninske pravice, zastavna pravica…);- biti okoljsko manj obremenjujoče, v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in Uredbo o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012, 2/2013, 89/2014 in 91/2015 – ZJN-3);- v celoti ustrezati tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ter vsem ostalim pogojem iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ter ponujeni kvaliteti kot izhaja iz ponudbe prodajalca št. ………………….. z dne ………….. in v veljavni zakonodaji in standardom.

žig ponudnik (podpis)

_______________

Page 44:  · Web viewZa podobna vozila štejejo vozila, kjer je ponudnik uspešno dobavil vozila s podobno tehnično specifikacijo, ki jo ima naročnik v tem razpisu. Ponudnik mora k ponudbi

Če bo dokazan sum o neustreznosti dobavljenega vozila ali izvedenih del, bo stroške takih preiskav in odprave nepravilnosti nosil prodajalec, sicer pa kupec. V primeru, da prodajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, kupec odstopi od te pogodbe.

3. člen

Pogodbena cena vozila, ki je predmet pogodbe, po odbitku vrednosti vozila v lasti kupca v višini …………………. EUR, znaša:

Cena brez DDV: ………………………… EUR

DDV v višini ………. % znaša __________ EUR Cena z DDV: ………………………………… EUR

(z besedo:____________________________________________________ EUR)

Pogodbena cena je fiksna.

Kupec ima sredstva za izvedbo javnega naročila zagotovljena v proračunu Občine Krško za leto 2017 na PP 3631, KTO 4201, SM 3061, OB054-10-0014 – Odkupi in vzdrževanje šolskih kombijev.

4. člen

Pogodbeni stranki sporazumno izključujeta odgovornost kupca za stvarne napake na odkupljenem vozilu, pri čemer prodajalec izjavlja, da mu je, ne glede na to ali je odkupljeno rabljeno vozilo pregledal ter preizkusil, tako stanje rabljenega vozila znano.

5. člen

Prodajalec je dolžan izstaviti račun skladno z veljavnim Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike in veljavnimi predpisi, vsi spremljajoči dokumenti pa se izdajajo oziroma izmenjavajo v elektronski obliki prek enotne vstopne in izstopne točke.

Naročnik bo nesporni del računa plačal na 30. dan od njenega uradnega prejema.

V primeru zamude plačila s strani naročnika po potrjenih in zapadlih računih, je dobavitelj upravičen do zakonskih zamudnih obresti.

5.člen

Prodajalec se obvezuje dobaviti kupcu novo vozilo - kombi v roku dveh mesecev od podpisa pogodbe, na naslov Osnovna šola Podbočje, Podbočje 82, 8312 Podbočje.

Prodajalec mora kupca, o nameravani dobavi obvestiti pisno ali preko e-pošte vsaj dva (2) delovna dneva pred nameravano dobavo kombija. V obvestilu mora navesti uro možnega začetka dobave in načinu dobave.

žig ponudnik (podpis)

_______________

Page 45:  · Web viewZa podobna vozila štejejo vozila, kjer je ponudnik uspešno dobavil vozila s podobno tehnično specifikacijo, ki jo ima naročnik v tem razpisu. Ponudnik mora k ponudbi

Kupec mora prevzem potrditi najkasneje v enem (1) delovnem dnevu po prejemu obvestila. Kupec vozila, ki ni bilo najavljeno ali katerega dobava poteka v nasprotju z dogovorjenim načinom, ni dolžan sprejeti.

Kupec se zavezuje hkrati z dostavo novega vozila, predati prodajalcu odkupljeno vozilo v last in posest.

6. Člen

Pogodbeni stranki soglašata, da se prevzem novega vozila - kombija opravi na Osnovni šoli Podbočje, Podbočje 82, 8312 Podbočje.

Prodajalec bo ob prevzemu vozila izročil naslednjo dokumentacijo:- dokument o opravljenem atestu in certifikat o ustreznosti vozila,- tehnično dokumentacijo vozila, tehnično dokumentacijo za vzdrževanje in servisiranje

vozila ter servisno knjižico, vse v slovenskem jeziku,- garancijske liste z garancijskimi pogoji,- podatke o pooblaščenem servisu za vozilo na območju Republike Slovenije.

7. Člen

Pogodbeni stranki določita skrbnika te pogodbe in sicer: Predstavnik kupca (skrbnik pogodbe): ga. Jožica Gabrič.Predstavnik prodajalca: …………………………………………………….

8. Člen

Prodajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi spremljajoči riziki v zvezi z dobavovozila in da je seznanjen z razpisnimi zahtevami oziroma s prejeto dokumentacijo ter, da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno dobavo blaga.

Prodajalec je dolžan najkasneje 10 (deset) dni po sklenitvi pogodbe za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti predložiti kupcu 1 bianko menico z menično izjavo v skladu z razpisno dokumentacijo.

Kupec bo zavarovanje unovčil do višine največ 10% pogodbene vrednosti (z DDV), če prodajalec:- svojih obveznosti do kupca ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kakovosti, količini ali roku ali v skladu z razpisno in ponudbeno dokumentacijo;- kupcu povzroči škodo, ki je ne povrne v roku osem (8) dni po pozivu naročnika;- odstopi od te pogodbe;- povzroči z razlogom na svoji strani, da kupec prekine oziroma odstopi od sklenjene pogodbe;- kupcu poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar mora kupec javno naročilo razveljaviti ali modificirati.

Prodajalec mora kupcu ob dostavi vozila izročiti garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.

V kolikor prodajalec kupcu ne izroči garancije za odpravo napak v garancijskem roku ima kupec pravico unovčiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

žig ponudnik (podpis)

_______________

Page 46:  · Web viewZa podobna vozila štejejo vozila, kjer je ponudnik uspešno dobavil vozila s podobno tehnično specifikacijo, ki jo ima naročnik v tem razpisu. Ponudnik mora k ponudbi

9. Člen

Prodajalec zagotavlja 24 +24 mesečno garancijsko dobo vozila, ki zajema brezplačno odpravo vseh napak.

Garancijski roki pričnejo veljati z dnem prevzema predmeta pogodbe, to je z datumom podpisa prevzemnega zapisnika s strani obeh pogodbenih strank in predajo garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

Prodajalec je dolžan v garancijskem roku, po prejemu pisne reklamacije naročnika, na lastne stroške popraviti oziroma odpraviti vsako napako, ki bi nastala na predmetu po tej pogodbi.

Če prodajalec ne odpravi napak v roku 10 delovnih dni od poziva, jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti kupec in to na račun prodajalca. Kupec v takem primeru unovči garancijo za odpravo napak v garancijskem roku. V kolikor bi bile na vozilu ugotovljene take pomanjkljivosti, ki jih ni mogoče popraviti oziroma odstraniti ali bi bila odprava napak povezana z nesorazmerno visokimi stroški, ima kupec v garancijski dobi izbirno pravico, da od prodajalca zahteva novo vozilo.

V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je prodajalec dolžan podaljšati veljavnost garancije za odpravo napak v garancijski dobi.

10. člen

Poleg izvajalca pri izvedbi del sodelujejo tudi naslednji podizvajalci (če je vključen podizvajalec, je izjava ponudnika o nastopanju s podizvajalci obvezna priloga pogodbe in njen sestavni del):/.

V primeru, da je podizvajalec zahteval neposredno plačilo, izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani naročnika neposredno plačuje podizvajalcu, za kar podizvajalec predloži soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalcu poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika. Izvajalec mora svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če podizvajalec neposrednega plačila ni zahteval, bo naročnik od izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

V primeru, da se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ravnati v skladu s 94. členom ZJN-3. Zamenjava podizvajalca se lahko izvede le s predhodnim soglasjem naročnika in sklenitvijo aneksa k tej pogodbi.

11. člen

žig ponudnik (podpis)

_______________

Page 47:  · Web viewZa podobna vozila štejejo vozila, kjer je ponudnik uspešno dobavil vozila s podobno tehnično specifikacijo, ki jo ima naročnik v tem razpisu. Ponudnik mora k ponudbi

Ta pogodba je nična, kadar kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

12. člen

Ta pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

13. člen

Morebitne spore iz te pogodbe rešujeta pogodbeni stranki sporazumno. V kolikor sporazum ni dosežen je za reševanje spora pristojno sodišče v Krškem.

14. člen

Ta pogodba prične veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.

Pogodba je napisana v štirih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva izvoda.

Podpisano dne ………………..

Številka:………………………

Podpisano dne ………………

Številka:………………………

PRODAJALEC: KUPEC:

OBČINA KRŠKO

Mag. Miran Stanko, župan

Ponudnik mora pogodbo izpolniti, parafirati vsako stran pogodbe posebej in pogodbo podpisati!

žig ponudnik (podpis)

_______________