· Web viewPorazdelitev bremena med vmesniki mora omogočati uporabo Layer 2, 3 ali 4 informacije za deljenje bremena Možnost združevanja vsaj 4 Ethernet vmesnikov v en logičen

RAZPISNA DOKUMENTACIJAZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA BLAGA PO ODPRTEM

POSTOPKU

Nadgradnja virtualizacijskega in shranjevalnega okolja

Številka javnega naročila: 430-24/2017

Datum: 10.10.2017

_________________________________________________________________________________________Razpisna dokumentacija št. 430-24/2017 – Nadgradnja virtualizacijskega in shranjevalnega okolja

1/164

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije_________________________________________________________________________________

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

I. POVABILO K ODDAJI PONUDBEII. PREDMET JAVNEGA NAROČILA IN VSEBINSKO-TEHNIČNE ZAHTEVEIII. NAVODILO PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBIV. OBRAZCI:

OBRAZEC 1: Seznam predloženih dokumentovOBRAZEC 2: Podatki o ponudniku/podizvajalcuOBRAZEC 3: PonudbaOBRAZEC 4/1: Predračun za SKLOP 1OBRAZEC 4/2: Predračun za SKLOP 2OBRAZEC 4/3: Predračun za SKLOP 3OBRAZEC 4/4: Predračun za SKLOP 4OBRAZEC 4/5: Predračun za SKLOP 5OBRAZEC 4/6: Predračun za SKLOP 6OBRAZEC 5/1: Tabela izpolnjevanja tehničnih zahtev za SKLOP 1OBRAZEC 5/2: Tabela izpolnjevanja tehničnih zahtev za SKLOP 2OBRAZEC 5/3: Tabela izpolnjevanja tehničnih zahtev za SKLOP 3OBRAZEC 5/4: Tabela izpolnjevanja tehničnih zahtev za SKLOP 4OBRAZEC 5/5: Tabela izpolnjevanja tehničnih zahtev za SKLOP 5OBRAZEC 5/6: Tabela izpolnjevanja tehničnih zahtev za SKLOP 6OBRAZEC 6/1: Seznam usposobljenih strokovnjakov za SKLOP 1OBRAZEC 6/2. Seznam usposobljenih strokovnjakov za SKLOP 2OBRAZEC 6/3. Seznam usposobljenih strokovnjakov za SKLOP 3OBRAZEC 6/4. Seznam usposobljenih strokovnjakov za SKLOP 4OBRAZEC 6/5. Seznam usposobljenih strokovnjakov za SKLOP 5OBRAZEC 6/6. Seznam usposobljenih strokovnjakov za SKLOP 6OBRAZEC 7: Seznam referencOBRAZEC 8: Referenčno potrdiloOBRAZEC 9/1: Osnutek pogodbe (SKLOP 1)OBRAZEC 9/2: Osnutek pogodbe (SKLOP 2) OBRAZEC 9/3: Osnutek pogodbe (SKLOP 3) OBRAZEC 9/4: Osnutek pogodbe (SKLOP 4) OBRAZEC 9/5: Osnutek pogodbe (SKLOP 5) OBRAZEC 9/6: Osnutek pogodbe (SKLOP 6) OBRAZEC 10: Izjava ponudnika, da ne nastopa s podizvajalciOBRAZEC 11: Pooblastilo fizične osebe za pridobitev podatkov iz kazenske

evidenceOBRAZEC 12: Seznam podizvajalcevOBRAZEC 13: Soglasje podizvajalca za neposredna plačila

VZOREC 1: Obrazec garancije za dobro izvedbo posla po EPGP-758

OBRAZEC ESPD (datoteka XML)

I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE


2/164

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije__________________________________________________________________________________Naročnik Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska ulica 15, 1000 Ljubljana vabi vse zainteresirane ponudnike k predložitvi ponudb za javno naročilo blaga: Nadgradnja virtualizacijskega in shranjevalnega okolja izvedeno po odprtem postopku skladno s 40. členom Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Ur. l. RS št. 91/15).

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene in predložene skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije in obvestila o naročilu.

Kot ponudnik lahko na javno naročilo konkurira vsak gospodarski subjekt, ki izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije in ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPk; Ur. l. RS, št. 69/11-UPB2) ter mu ni na podlagi tega člena prepovedano poslovanje z naročnikom.

PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudba se šteje za pravočasno, če je predložena naročniku do 15.11.2017 do 10:00 ure.

Ponudniki oddajo ponudbe v pisni obliki s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska ulica 15, 1000 Ljubljana, in sicer ponudbe, poslane po pošti, s pripisom služba za računovodstvo in javna naročila (v roke: Katja Zakrajšek), osebno dostavljene ponudbe pa v vložišče naročnika.

Vse nepravočasno predložene ponudbe bo strokovna komisija za izvedbo postopka oddaje javnega naročila izločila iz postopka odpiranja ponudb in jih po končanem odpiranju ponudb neodprte vrnila ponudnikom.

ODPIRANJE PONUDB

Javno odpiranje ponudb bo dne 15.11.2017 ob 12:00 uri na naslovu: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska ulica 15, 1000 Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov se izkažejo naročniku s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje, pač pa se identificirajo z osebnim dokumentom. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.

S spoštovanjem, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

mag. Edmond PAJK Namestnik generalnega direktorja

Direktor sektorja informacijskih tehnologij Ljubljana, 10. 10. 2017

II. PREDMET JAVNEGA NAROČILA IN VSEBINSKO-TEHNIČNE ZAHTEVE

1. PREDMET JAVNEGA NAROČILA


3/164

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije__________________________________________________________________________________Predmet javnega naročila je nadgradnja virtualizacijskega in shranjevalnega okolja, in sicer po sklopih:

SKLOP 1: Nadgradnja virtualnega strežniškega okoljaSKLOP 2: Nakup programske opreme za virtualizacijsko okoljeSKLOP 3: Nadgradnja primarnega in rezervnega diskovnega polja za virtualizacijsko

okoljeSKLOP 4: Nakup namenskih diskovnih polj za okolje za varno hranjenje in

upravljanje dokumentovSKLOP 5: Nakup namenskega diskovnega polja za zaščito podatkovne bazeSKLOP 6: Nakup stikal shranjevalnega omrežja

Javno naročilo obsega nadgradnjo virtualizacijskega okolja z dodatnimi strežniškimi kapacitetami na primarni lokaciji naročnika, nakup dodatne programske opreme za virtualizacijsko platformo in vpeljavo integriranega programsko definiranega omrežja, nadgradnjo primarnega in rezervnega diskovnega polja za virtualizacijsko okolje z dodatnimi kapacitetami za obstoječe in nove virtualne naprave, nakup namenskih diskovnih polj za okolje za varno hranjenje in upravljanje dokumentov, namenskega diskovnega polja za izvajanje zaščite podatkovne baze Oracle na primarni lokaciji naročnika ter potrebno opremo za priključitev in povezavo sistemov v naročnikovo okolje.

2. OBSTOJEČE OKOLJE

2.1. Obstoječe okolje

Obstoječe strežniško okolje na primarni lokaciji naročnika, ki je predmet nadgradnje tega javnega naročila, je zgrajeno na Cisco Unified Computing System arhitekturi in obsega:

- 27 x strežnik UCS B200 M4 blade server,- 5 x strežnik UCS B200 M3 blade server,- 4 x ohišje UCS 5108,- 2 x stikalo za priklop v LAN/SAN omrežje UCS 6248UP.

Obstoječi diskovni polji, ki sta predmet nadgradnje tega javnega naročila sta:

- primarno diskovno polje: PureStorage FlashArray m20 FC (20 TB) ter- rezervno diskovno polje: PureStorage FlashArray m20 FC (10 TB).

2.2. Nadgrajeno strežniško okolje

Predvidena nadgradnja obsega nakup dodatnih strežnikov in programske opreme za razširitev oziroma nadgradnjo virtualizacijskega VMware okolja delovnih namizij in strežnikov na primarni lokaciji naročnika za zagotovitev virov za predvidena nova strežniška okolja ter izgradnjo in vpeljavo programsko definiranega omrežja na nivoju virtualnega okolja VMware vSphere.

2.3 Nadgrajeno primarno in rezervno diskovno polje za virtualizacijsko okolje

Nadgrajeno primarno diskovno polje bo obsegalo cca 60 TB uporabnih kapacitet za potrebe virtualnih delovnih namizij in strežnikov v virtualizacijskem okolju, nadgrajeno rezervno diskovno polje pa bo obsegalo enake kapacitete kot primarno diskovno polje, kar bo zagotavljalo asinhrono kopiranje celotne vsebine diskovnega polja na lokacijo nadomestnega informacijskega centra.

2.4 Okolje za varno hranjenje in upravljanje dokumentov

Okolje za varno hranjenje in upravljanje dokumentov bo namenjeno dolgotrajnemu hranjenju dokumentarnega gradiva v elektronski obliki. Okolje bodo sestavljala tri diskovna polja, in sicer primarno diskovno polje za varno hranjenje in upravljanje dokumentov, na katerem bo zagotovljene vsaj 40 TB uporabne kapacitete, rezervno diskovno polje z enako količino uporabnih kapacitet, na katerega se bodo asinhrono kopirali podatki s primarnega diskovnega polja in se bo nahajal na lokaciji nadomestnega informacijskega centra ter drugo rezervno diskovno polje, na katerega se bo periodično izvajalo kopiranje konsistentne kopije podatkov s primarnega diskovnega polja in se bo nahajalo na drugi nadomestni lokaciji. Drugo rezervno diskovno polje bo zagotavljalo vsaj 120 TB uporabne kapacitete, kar bo zagotavljalo hranjenje večjega števila kopij podatkov ter možnost izvajanja zaščitnega kopiranja tudi iz drugih sistemov.


4/164

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije__________________________________________________________________________________2.5 Diskovno polje za izvajanje zaščite podatkovne baze Oracle

Namensko diskovno polje bo namenjeno izvajanju zaščit podatkovne baze Oracle. Z namenskim diskovnim poljem bo zagotovljeno hitrejše izvajanje zaščite in morebitne potrebne povrnitve podatkov ter prostor za hranjenje večjega števila zaščitnih kopij.

2.6 Stikala za podatkovno omrežje

Z namenskimi stikali bo vzpostavljeno ločeno omrežje za povezavo shranjevalnega okolja in strežnikov.

3 VSEBINSKO - TEHNIČNE ZAHTEVE

Ponujena oprema mora vsebovati vse komponente, ki zagotavljajo vse navedene tehnične lastnosti. Beseda »možnost« tako pomeni, da naročnik pričakuje, da to lastnost oprema vključuje, in jo naročnik lahko prične takoj uporabljati. V tehničnih zahtevah je pri lastnostih, ki jih naročnik namerava vključiti kasneje, to posebej navedeno kot »možnost kasnejše nadgradnje«.

3.1. Tehnične zahteve za SKLOP 1: Nadgradnja virtualnega strežniškega okolja

Nadgradnja virtualnega strežniškega okolja obsega dobavo dodatnih strežniških rezin, dobavo dodatnega ohišja za strežniške rezine, dobavo opremo za nadgradnjo stikal za priklop strežniških rezin v LAN in SAN omrežje naročnika ter izvedbo storitev fizične nadgradnje in konfiguracije dobavljene opreme za pričetek uporabe.

Opis Količina1. Strežniška rezina 11Vsaka rezina mora imeti sledečo konfiguracijo

1.1. Centralna procesna enota1.1.1. Strežniška rezina mora imeti dve 64-bitni centralni procesni enoti

(CPE) - arhitektura Intel Xeon E5-2600 v4 ali boljši1.1.2.Vsaka CPE mora imeti vsaj 16 jeder1.1.3.Vsaka CPE mora imeti takt delovanja vsaj 2,6 GHz1.1.4.Vsaka CPE mora imeti vsaj 40 MB hitrega predpomnilnika1.1.5.Vsaka CPE mora omogočati večnitnost in sicer vsaj 2 niti na jedro

1.2. Pomnilnik1.2.1.Vsaj 512 GB delovnega pomnilnika

1.2.1.1. Posamezen pomnilniški modul mora biti velikosti 64 GB, tipa DDR4 RDIMM dual-rank s frekvenco vsaj 2400 MHz ali boljši

1.2.2.Možnost kasnejše razširitve delovnega pomnilnika na vsaj 768 GB1.3. Podatkovni nosilec

1.3.1.HDD, SSD ali Flash modul s kapaciteto vsaj 32 GB1.4. Mrežni vmesniki za priklop v pristopni nivo podatkovnega in shranjevalnega

omrežja1.4.1.Vsaj 2 ETH vmesnika hitrosti vsaj 10 Gb/s

1.4.1.1. Možnost kreiranja vsaj 6 logičnih adapterjev1.4.1.2. Posamezen logični adapter mora podpirati prenos prometa več

VLANov hkrati (802.1q trunking)1.4.1.3. Posamezen VLAN je lahko prisoten na več različnih logičnih

adapterjih hkrati1.4.1.4. Posamezen logični adapter mora omogočati avtomatski preklop

med ločenima povezavama do pristopnega nivoja podatkovnega in shranjevalnega omrežja v primeru prekinitve ene od njiju

1.4.2.Vsaj 2 FC vmesnika hitrosti vsaj 4 Gb/s za priklop v modula pristopnega nivoja shranjevalnega omrežja

1.4.3.Zahteve za ETH in FC (1.4.1. in 1.4.2.) vmesnike so lahko realizirane preko vsaj 2 FCoE vmesnikov hitrosti vsaj 10 Gb/s oziroma preko druge ustrezne povezave do pristopnega nivoja podatkovnega in shranjevalnega omrežja, ki skupaj omogočata prepustnost vsaj 20 Gb/s

1.5. Podpora operacijskim sistemom1.5.1 VMware vSphere 61.5.2. Microsoft Windows Server 2008 in višje (za virtualne strežnike, ki

bodo tekli na VMware vSphere platformi na teh strežnikih)_________________________________________________________________________________________Razpisna dokumentacija št. 430-24/2017 – Nadgradnja virtualizacijskega in shranjevalnega okolja

5/164

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije__________________________________________________________________________________

1.5.3. SUSE Linux Enterprise Server 11 in višje (za virtualne strežnike, ki bodo tekli na VMware vSphere platformi na teh strežnikih)

1.6. Dodatno1.6.1. Možnost virtualizacije UUID, MAC in WWN naslovov na način, da se le

ti ohranijo ob zamenjavi rezine ali premiku rezine znotraj ohišja oziroma med ohišji

1.6.2.Možnost vgradnje v obstoječa ohišja za strežniške rezine

Opis Količina2. Ohišje za strežniške rezine 1

2.1. Ponuditi je potrebno ohišje, ki podpira vgradnjo strežnikov iz točke 1.Ohišje mora zagotavljati sledeče karakteristike.

2.2. Primerno za vgradnjo v strežniške omare velikosti 19''2.3. Redundačni način napajanja in hlajenja2.4. Napajanje in hlajenje mora biti dimenzionirano za polno konfiguracijo

ohišja ob polni obremenitvi2.5. Možnost vgradnje vsaj 8 strežniških rezin ponujenih v točki 1.2.6. Povezava v pristopni nivo podatkovnega in shranjevalnega omrežja

2.6.1.Omogočena povezava vsakega strežnika v ohišju preko vsaj 2 ETH povezav hitrosti 10 Gb/s in vsaj 2 FC povezav hitrosti vsaj 4 Gb/s oziroma preko vsaj 2 FCoE povezav hitrosti 10 Gb/s, preko katerih so realizirani logični ETH in FC adapterji, v pristopni nivo podatkovnega in shranjevalnega omrežja (povezave v pristopni nivo podatkovnega in shranjevalnega omrežja so lahko realizirane preko dodatnih vsaj 2 povezovalnih modulov v ohišju. Vsak modul mora omogočati vsaj dve povezavi v pristopni nivo podatkovnega in shranjevalnega omrežja s skupno prepustnostjo vsaj 20 Gb/s)

2.6.2.Skupna prepustnost vseh povezav vseh strežnikov v ohišju do pristopnega nivoja podatkovnega in shranjevalnega omrežja vsaj 40 Gb/s (direktno ali preko dodatnih povezovalnih modulov)

Opis Količina3. Pristopni nivo podatkovnega in shranjevalnega omrežja

3.1. Licence za aktivacijo dodatnih vmesnikov na obstoječih stikalih pristopnega nivoja podatkovnega in shranjevalnega omrežja za povezavo v podatkovno in shranjevalno omrežje naročnika

8

3.2. 10 Gb/s SFP+ pretvornik za vgradnjo v stikali pristopnega nivoja podatkovnega in shranjevalnega omrežja

4

3.3. Ustrezno število dodatnih aktivnih priključkov, da bo omogočena povezava vsakega strežnika v ohišju preko vsaj 2 ETH povezav hitrosti 10 Gb/s in vsaj 2 FC povezav hitrosti vsaj 4 Gb/s oziroma preko vsaj 2 FCoE povezav hitrosti 10 Gb/s, preko katerih so realizirani logični ETH in FC adapterji, v pristopni nivo podatkovnega in shranjevalnega omrežja (v primeru, da so povezave realizirane preko povezovalnih modulov, morajo aktivni priključki omogočati povezavo vsakega povezovalnega modula v pristopni nivo po vsaj dveh poteh s skupno prepustnostjo vsaj 20 Gb/s)

Opis Količina4. Upravljanje in nadzor sistema 1 kpl

4.1. Nadzor in upravljanje celotnega strežniškega sistema mora biti omogočeno preko programske opreme, ki mora omogočati:

4.1.1.Upravljanje in nadzor delovanja pristopnega nivoja podatkovnega in shranjevalnega omrežja

4.1.2.Upravljanje in nadzor delovanja strežniških rezin4.1.3.Nadgradnjo programske opreme strojnih komponent strežniškega

sistema med delovanjem4.1.4.Upravljanje preko GUI in CLI uporabniškega vmesnika4.1.5.Namestitev v visokorazpoložljivem načinu4.1.6.Možnost kreiranja uporabniških dostopov do aplikacije z različnimi

nivoji pravic4.1.7.Možnost shranjevanja varnostnih kopij konfiguracije celotne strežniške

infrastrukture in povrnitev nastavitev iz shranjene datoteke_________________________________________________________________________________________Razpisna dokumentacija št. 430-24/2017 – Nadgradnja virtualizacijskega in shranjevalnega okolja

6/164


Opis Količina5. Izvedba storitev 1 kpl

5.1. Priprava z naročnikom usklajenega načrta nadgradnje strežniškega okolja ter integracije z obstoječim okoljem, ki obsega načrt fizične nadgradnje, načrt razdelitve virov ter načrt povezav s podatkovnim in shranjevalnim okoljem

5.2. Izvedba fizične nadgradnje strežniškega okolja in integracije z obstoječim okoljem v skladu z načrtom izvedbe

5.3. Testiranje delovanja5.4. Prehod v produkcijsko delovanje

6. Dodatne storitve, ki obsegajo: rekonfiguracijo strežniškega okolja, preventivne vzdrževalne naloge, zaustavitev in ponovni zagon, ponovna namestitev programske opreme, druge dodatne naloge povezane s predmetom naročila

in se obračunavajo glede na dejansko opravljeno delo.

80 ur

Ponudnik mora zagotoviti vso opremo za vgradnjo opreme pod točkami 1, 2 in 3 v obstoječe strežniške omare naročnika.

Ponudnik mora zagotoviti vso opremo (SFP moduli in kabli) za medsebojno povezavo opreme pod točkami 1, 2 in 3 z uporabo vseh zahtevanih fizičnih vmesnikov za medsebojno povezavo. Ponudnik mora ponuditi ustrezne povezovalne module na ponujeni opremi in kable za povezavo opreme pod točkami 1, 2 in 3 v okolje in omrežje naročnika z uporabo vseh zahtevanih vmesnikov (električni priklopi, priklopi v LAN in SAN stikala naročnika; povezovalne module v stikalih, ki niso predmet tega sklopa naročila, zagotovi naročnik).

Ponudnik lahko v okviru nadgradnje ponudi delno ali v celoti nov sistem, ki mora temeljiti na konceptu strežniških rezin ali modularnega sistema, opisanega v nadaljevanju. Tak sistem mora ustrezati tehničnim zahtevam tega javnega naročila za novo opremo, razen v točki 1.6.2. Zahteve glede ohišij se prilagodijo v točki 2.5, in sicer mora biti količina prilagojena tako, da omogoča vgradnjo vseh ponujenih novih strežnikov. V primeru, da je ponujen modularni sistem, je v točki 2.6.1. dopuščeno, da se moduli namesto v ohišje povežejo med seboj in se vgradijo v strežniško omaro naročnika, zahteve iz točke 3.3. pa potem veljajo za sklad modulov. Zahtevi iz točke 2.5. zadošča možnost združevanja vsaj 8 modulov v sklad.

Oprema, ki bo v takšni ponudbi ponujena v sklopu novega sistema kot zamenjava za obstoječo opremo, pa mora biti vsaj enakovredna obstoječi zamenjani opremi v moči centralnih procesnih enot skupaj, kapaciteti pomnilnika skupaj, redundančni arhitekturi, številu in hitrosti priključkov, prepustnosti v Gb/s, možnosti konfiguracije omrežij.

Ponudnik lahko ponudi modularni sistem, ki omogoča povezavo več modulov v sklad. Sklad mora omogočati povezavo vsaj 8 modulov s skupaj vsaj 16 centralnimi procesnimi enotami, ki se preko skupnega povezovalnega modula povezujejo v pristopni nivo podatkovnega in shranjevalnega omrežja. Za vsak modul mora biti do pristopnega nivoja podatkovnega in shranjevalnega omrežja omogočena prepustnost vsaj 20 Gb/s. Takšen modularen sistem mora omogočati razdelitev sistema (particioniranje) na strojnem nivoju na enote z dvema centralnima procesnima enotama.

Ponudnik mora v primeru, da v okviru modularnega sistema ponudi skupaj manj centralnih procesnih enot od zahtevanih, predložiti izračun, iz katerega bo razvidno, da ponujena oprema zadošča naročnikovim zahtevam za skupno procesorsko moč in kapaciteto. Za procesorsko moč mora biti izračun narejen na podlagi meritev neodvisnih organizacij.

Ponujena strežniška strojna oprema mora biti vpisana v Registru akreditirane opreme in storitev Arhiva Republike Slovenije. V kolikor ponujena oprema v času oddaje ponudbe še ni vpisana v Registru Akreditirane opreme in storitev Arhiva Republike Slovenije, mora ponudnik izvesti vse ustrezne postopke za zagotovitev certificiranja opreme in vpisa opreme v Register akreditirane opreme in storitev Arhiva Republike Slovenije najkasneje v 6 mesecih od dobave opreme. Vpis v register mora biti razviden na spletni strani:http://reh.ars.gov.si/index.php?page=webInterface&idDefinition=2). _________________________________________________________________________________________Razpisna dokumentacija št. 430-24/2017 – Nadgradnja virtualizacijskega in shranjevalnega okolja

7/164


Potencialni ponudniki lahko za potrebe priprave ponudbe za to javno naročilo, od naročnika pridobijo podrobnejše specifikacije in konfiguracije obstoječe opreme virtualnega strežniškega okolja.

3.2. Tehnične zahteve za SKLOP 2: Nakup programske opreme za virtualizacijsko okolje

Nadgradnja obsega nakup dodatnih VMware in VEEAM licenc za nadgrajeno strežniško okolje ter programsko opremo za vpeljavo programsko definiranega omrežja na nivoju virtualnega okolja VMware vSphere (v nadaljevanju virtualizacija omrežja) ter njeno uvedbo.

Opis Količina1. Programska oprema

1.1. VMware vSphere 6 Enterprise Plus (for 1 processor) s podporo in posodobitvami za 3 leta

6

1.2. VMware Horizon 7 Enterprise za 200 poimenskih uporabnikov (200 Pack) nadgradnja iz VMware View Standard Add-On za 100 sočasnih uporabnikov (100 Pack) s podporo in posodobitvami za 3 leta

4

1.3. VMware Horizon 7 Enterprise za 100 sočasnih uporabnikov (100 Pack) – nadgradnja iz VMware View Standard Add-On za 100 sočasnih uporabnikov (100 Pack) s podporo in posodobitvami za 3 leta

2

1.4. VMware NSX Enterprise (per processor) s podporo in posodobitvami za 3 leta

50

1.5. VMware vRealize Network Insight Advanced (per processor) s podporo in posodobitvami za 3 leta

50

1.6. Veeam Backup & Replication Enterprise Plus for VMware s podporo in posodobitvami za 3 leta

30

Opis Količina2. Izvedba storitev 1 kpl

2.1. Priprava z naročnikom usklajenega načrta arhitekture in vpeljave okolja virtualiziranega omrežja in večstanovalstva (multi-tenancy) s funkcionalnostmi preklapljanja, usmerjanja, prehodov, porazdeljevanja bremena, požarnega zidu ter varnosti in šifriranja na virtualizacijskem nivoju

2.2. Izvedba okolja virtualiziranega omrežja s selitvijo izbranega stanovalca2.3. Testiranje delovanja2.4. Prehod v produkcijsko delovanje

3. Dodatne storitve v okolju virtualizacijskega omrežja, ki obsegajo pomoč pri selitvi, rekonfiguracijo okolja, preventivne vzdrževalne naloge, zaustavitev in ponovni zagon okolja, ponovna namestitev programske opreme, druge dodatne naloge povezane s predmetom naročilain se obračunavajo glede na dejansko opravljeno delo.

200 ur

Licence programske opreme so lahko poimenovane tudi drugače, če je proizvajalec spremenil nazive posameznih licenc ali jih je nadgradil, morajo pa vključevati funkcionalnosti navedenih licenc v zahtevanih količinah.

Posodobitev obsega popravke (varnostne in druge), posodobitve in nove verzije programske opreme.

Ponudnik mora v obdobju trajanja pogodbe naročniku v primeru potrebe dobaviti dodatne licence predmetne programske opreme in sicer.

Opis4. Dodatna programska oprema

4.1. VMware vSphere 6 Enterprise Plus (for 1 processor) s podporo in posodobitvami za 3 leta4.2. VMware Horizon 7 Enterprise za 10 poimenskih uporabnikov s podporo in posodobitvami

za 3 leta4.3. VMware Horizon 7 Enterprise za 10 sočasnih uporabnikov s podporo in posodobitvami za


8/164


3 leta4.4. VMware NSX Enterprise (per processor) s podporo in posodobitvami za 3 leta4.5. VMware vRealize Network Insight Advanced (per processor) s podporo in posodobitvami

za 3 leta4.6. Veeam Backup & Replication Enterprise Plus for VMware s podporo in posodobitvami za 3

leta

Naročnik bo dodatno programsko opremo naročal glede na potrebe v času trajanja pogodbe, ob tem, da pogodbena vrednost ne sme biti presežena in si pridržuje možnost, da zgoraj navedene programske opreme ne naroči.

V primeru, da proizvajalec programsko opremo preimenuje oziroma jo nadgradi, lahko ponudnik v okviru dobave dodatnih licenc dobavi preimenovano oziroma nadgrajeno programsko opremo, ki zagotavlja ustrezne funkcionalnosti.

Ponudnik lahko v točkah 1.4 in 1.5 ponudi enakovredno opremo kateregakoli proizvajalca v količinah, ki omogoča namestitev na virtualizacijsko okolje VMware vSphere z vsaj 25 fizičnimi strežniki z dvema procesorjema in 4-imi sistemi za upravljanje vCenter Server ter virtualizacijo mrežnih funkcionalnosti. Programska oprema mora brez spremembe fizične topologije omrežja omogočati vpeljavo virtualiziranega omrežja z vsaj naslednjimi funkcionalnostmi:

- virtualna stikala in preklapljanje,- virtualne usmerjevalnike z robnim in distribuiranim usmerjanjem ter zaključevanjem varnih

tunelov,- virtualne požarne pregrade ter izvajanje varnostnih funkcij in politik in prevajanje izvornih

in/ali ciljnih omrežnih naslovov,- virtualne delilnike bremena z možnostjo razbremenitve strežnikov z izvajanjem SSL

funkcionalnosti ter- možnost implementacije VXLAN omrežij.

Oprema mora delovati na in biti integrirana z virtualizacijsko platformo VMware (vSphere in vCenter), na način, da na virtualnih napravah ni potrebno nameščati dodatnih posebnih agentov. Oprema mora imeti možnost integracije z varnostnimi komponentami (požarni zid, IPS, protivirusna oprema) drugih proizvajalcev in fizičnimi stikali vsaj dveh različnih proizvajalcev ter možnost konfiguracije in upravljanja preko grafičnega vmesnika.

V primeru, da ponudnik v okviru točke 1.4 in 1.5 ponudi programsko opremo drugega proizvajalca, mora to opremo zagotavljati tudi v primeru dodatnih dobav programske opreme v okviru točk 4.4 in 4.5.

3.3 Tehnične zahteve za SKLOP 3: Nadgradnja primarnega in rezervnega diskovnega polja za virtualizacijsko okolje

Nadgrajuje se primarno diskovno polje PureStorage FlashArray m20 FC (20 TB) ter rezervno diskovno polje PureStorage FlashArray m20 FC (10 TB). Po nadgradnji mora vsako od diskovnih polj zagotavljati vsaj 60 TB uporabne kapacitete na diskovnih modulih brez vrtljivih delov (SSD ali druga tehnologija). Kot uporabna kapaciteta se šteje kapaciteta, ki je na voljo za uporabo po konfiguraciji sistema (brez kapacitet, ki so namenjene zaščiti in delovanju sistema) brez upoštevanja faktorja zmanjšanja količine zapisanih podatkov zaradi deduplikacije in stiskanja podatkov.

Opis Količina1. Primarno diskovno polje 1

1.1. Ohišje1.1.1.Nadgrajeno diskovno polje z vsemi komponentami mora biti primerno

za vgradnjo v 19'' strežniško omaro1.1.2.Podvojene ključne notranje komponente (kontroler, napajalni in hladilni

modul) z možnostjo zamenjave ob delovanju sistema1.1.3.V primeru prekinitve zunanjega napajanja mora diskovno polje zaščititi

vsebino, ki se nahaja v predpomnilniku diskovnega polja (zaščita z baterijo, ki zagotavlja avtonomijo, ali druga ustrezna rešitev)

1.1.4.Delovanje kontrolerjev v načinu »active-active« ali »active-standby«; v primeru konfiguracije »active-standby« mora biti omogočena


9/164


zahtevana zmogljivost in povezljivost na nivoju aktivnega kontrolerja1.2. Funkcionalnosti

1.2.1.Sistem mora omogočati sprotno (inline) kompresijo in/ali deduplikacijo podatkov za celotno kapaciteto

1.2.2.Omogočena izdelava vsaj 200 logičnih particij (LUN-ov) oziroma particioniranje prostora za vsaj 2.000 virtualnih strojev, različnih velikosti, za celotno kapaciteto

1.2.3.Omogočeno kreiranje klona in slike posameznega LUN-a oziroma particioniranega prostora na nivoju virtualnega stroja (clone in snapshot) za celotno kapaciteto z možnostjo uporabe le tega

1.2.4.Omogočeno dodeljevanje fizičnega prostora LUN-om oziroma virtualnim strojem po potrebi (thin provisioning) za celotno kapaciteto

1.2.5.Omogočen dostop do kateregakoli LUN-a oziroma virtualnega stroja preko kateregakoli kontrolerja ali omogočena podpora ALUA za celotno kapaciteto

1.2.6.Omogočen dostop za vsaj 50 fizičnih strežnikov hkrati (preko stikal shranjevalnega omrežja, ki niso predmet naročila)

1.2.7.Omogočeno upravljanje diskovnih kapacitet namenjenih uporabi iz VMware okolja preko naročnikovega obstoječega vmesnika za upravljanje virtualnega okolja VMware (vCenter) za celotno kapaciteto

1.2.8.Omogočena vzpostavitev funkcionalnosti »multipath« in »failover« za VMware vSphere 5.5 (in višje verzije), Windows Server 2012 R2 (in višje verzije) ter SUSE Linux Enterprise Server 11 (in višje verzije) za celotno kapaciteto

1.3. Povezljivost (vmesniki, ki so na razpolago za uporabo na celotnem sistemu)1.3.1.Vsaj 4 vmesniki za Ethernet priklop hitrosti vsaj 10 Gb/s1.3.2.Vsaj 2 vmesnika za replikacijo podatkov na rezervni sistem hitrosti vsaj

10 Gb/s1.4. Zmogljivosti

1.4.1.Vsaj 60 TB uporabne kapacitete zagotovljene na diskovnih oziroma shranjevalnih modulih brez vrtljivih delov (SSD ali druga tehnologija) - možno odstopanje navzdol do 5%

1.4.2.Zaščita pred odpovedjo diskovnih oziroma shranjevalnih modulov mora biti izvedena na način, da je zagotovljeno delovanje in dostop do vseh podatkov tudi ob hkratni odpovedi dveh diskovnih ali shranjevalnih modulov

1.4.3.Sistem mora s funkcionalnostjo kompresije in/ali deduplikacije podatkov za celotno kapaciteto zagotavljati vsaj dvojno (efektivno) kapaciteto glede na dodeljeno uporabno kapaciteto za okolje Virtualnih uporabniških namizij. V kolikor se bo izkazalo, da sistem ob delovanju ne zagotavlja takšnega nivoja deduplikacije oziroma kompresije, mora ponudnik na lastne stroške zagotoviti dodatno surovo kapaciteto s katero bo dosegel zahtevano efektivno kapaciteto.

1.4.4.Povprečna zakasnitev pri dostopu do podatkov za celotno kapaciteto največ 2 ms ob vključenih vseh zahtevanih funkcionalnostih in ob zasedenih najmanj 90% fizičnih kapacitet. V kolikor se bo izkazalo, da sistem ob delovanju ne zagotavlja takšnih hitrosti, mora ponudnik na lastne stroške zagotoviti dodatne kapacitete oziroma drugo ustrezno nadgradnjo sistema za zagotovitev zahtevanih hitrosti pri dostopu do podatkov.

1.4.5.Možnost kasnejše nadgradnje z dodatnimi kapacitetami1.5. Replikacija

1.5.1.Omogočeno asinhrono kopiranje vseh podatkov ali dela podatkov na rezervno diskovno polje z naslednjimi karakteristikami

1.5.1.1. Deluje na nivoju ponujenih diskovnih sistemov za celotno kapaciteto (brez uporabe dodatnih strežniških zmogljivosti)

1.5.1.2. Omogoča konsistentno kopijo podatkov na drugi lokaciji, ki ni starejša od 1 ure (RPO=1ura) ob predpostavki, da so zagotovljene ustrezne komunikacijske povezave

1.5.1.3. Omogoča kopiranje podatkov na razdalji vsaj 180 KM1.5.1.4. Omogoča kopiranje podatkov preko TCP/IP protokola preko vmesnika

hitrosti vsaj 10 Gb/s1.5.1.5. Možnost nastavitve replikacije na nivoju posameznega LUN-a ali


10/164


virtualnega stroja za celotno kapaciteto1.6. Upravljanje in nadzor sistema

1.6.1.Priložena mora biti programska oprema za upravljanje, konfiguriranje in nadzor sistema za celotno kapaciteto, ki je lahko nameščena na samem sistemu ali pa omogoča namestitev v virtualno okolje naročnika

1.6.2.Upravljanje sistema mora biti omogočeno preko Web GUI in CLI vmesnikov

1.6.3.Nadzor delovanja mora biti omogočen preko Web GUI vmesnika1.6.4.Integracija z VMware vSphere Web Client konzole1.6.5.Preko nadzornega sistema mora biti za celoten sistem in posebej za

posamezne LUN-e ali virtualne stroje razvidno:1.6.5.1. Prepustnost v IOPS1.6.5.2. Prepustnost v MB/s1.6.5.3. Zakasnitev pri dostopu do podatkov

1.6.6.Nadzorni sistem mora omogočati:1.6.6.1. Trenutni vpogled v delovanje sistema, kot tudi vpogled v delovanje

sistema za nazaj1.6.6.2. Sporočanje težav oziroma napak v delovanju preko elektronske pošte

skrbnikom1.6.6.3. Sporočanje težav oziroma napak v delovanju direktno proizvajalcu

oziroma ponudniku za zagotavljanje hitrejše preventivne in korektivne odprave napak

Opis Količina2. Rezervno diskovno polje 1

2.1. Ohišje2.1.1.Nadgrajeno diskovno polje z vsemi komponentami mora biti primerno

za vgradnjo v 19'' strežniško omaro2.1.2.Podvojene ključne notranje komponente (kontroler, napajalni in hladilni

modul) z možnostjo zamenjave ob delovanju sistema2.1.3.V primeru prekinitve zunanjega napajanja mora diskovno polje zaščititi

vsebino, ki se nahaja v predpomnilniku diskovnega polja (zaščita z baterijo, ki zagotavlja avtonomijo, ali druga ustrezna rešitev)

2.1.4.Delovanje kontrolerjev v načinu »active-active« ali »active-standby«; v primeru konfiguracije »active-standby« mora biti omogočena zahtevana zmogljivost in povezljivost na nivoju aktivnega kontrolerja

2.2. Funkcionalnosti2.2.1.Sistem mora omogočati sprotno (inline) kompresijo in/ali deduplikacijo

podatkov za celotno kapaciteto2.2.2.Omogočena izdelava vsaj 200 logičnih particij (LUN-ov) oziroma

particioniranje prostora za vsaj 2.000 virtualnih strojev, različnih velikost, za celotno kapaciteto

2.2.3.Omogočeno kreiranje klona in slike posameznega LUN-a oziroma particioniranega prostora na nivoju virtualnega stroja (clone in snapshot) za celotno kapaciteto z možnostjo uporabe le tega

2.2.4.Omogočeno dodeljevanje fizičnega prostora LUN-om oziroma virtualnim strojem po potrebi (thin provisioning) za celotno kapaciteto

2.2.5.Omogočen dostop do kateregakoli LUN-a oziroma virtualnega stroja preko kateregakoli kontrolerja ali omogočena podpora ALUA za celotno kapaciteto

2.2.6.Omogočen priklop vsaj 50 fizičnih strežnikov hkrati (preko stikal shranjevalnega omrežja, ki niso predmet naročila)

2.2.7.Omogočeno upravljanje diskovnih kapacitet namenjenih uporabi iz VMware oklja preko naročnikovega obstoječega vmesnika za upravljanje virtualnega okolja VMware (vCenter) za celotno kapaciteto

2.2.8.Omogočena vzpostavitev funkcionalnosti »multipath« in »failover« za VMware vSphere 5.5 (in višje verzije), Windows Server 2012 R2 (in višje verzije) ter SUSE Linux Enterprise Server 11 (in višje verzije) za celotno kapaciteto

2.3. Povezljivost (vmesniki, ki so na razpolago za uporabo na celotnem sistemu)2.3.1.Vsaj 4 vmesniki za Ethernet priklop hitrosti vsaj 10 Gb/s2.3.2.Vsaj 2 vmesnika za replikacijo podatkov na rezervni sistem hitrosti vsaj


11/164


10 Gb/s2.4. Zmogljivosti

2.4.1.Vsaj 60 TB uporabne kapacitete zagotovljene na diskovnih oziroma shranjevalnih modulih brez vrtljivih delov (SSD ali druga tehnologija) - možno odstopanje navzdol do 5%

2.4.2.Zaščita pred odpovedjo diskovnih oziroma shranjevalnih modulov mora biti izvedena na način, da je zagotovljeno delovanje in dostop do vseh podatkov tudi ob hkratni odpovedi dveh diskovnih oziroma shranjevalnih modulov

2.4.3.Sistem mora s funkcionalnostjo kompresije in/ali deduplikacije podatkov za celotno kapaciteto zagotavljati vsaj dvojno (efektivno) kapaciteto glede na dodeljeno uporabno kapaciteto za okolje virtualnih uporabniških namizij. V kolikor se bo izkazalo, da sistem ob delovanju ne zagotavlja takšnega nivoja deduplikacije oziroma kompresije, mora ponudnik na lastne stroške zagotoviti dodatno surovo kapaciteto s katero bo dosegel zahtevano efektivno kapaciteto.

2.4.4.Povprečna zakasnitev pri dostopu do podatkov za celotno kapaciteto največ 2 ms ob vključenih vseh zahtevanih funkcionalnostih in ob zasedenih najmanj 90% fizičnih kapacitet. V kolikor se bo izkazalo, da sistem ob delovanju ne zagotavlja takšnih hitrosti, mora ponudnik na lastne stroške zagotoviti dodatne kapacitete oziroma drugo ustrezno nadgradnjo sistema za zagotovitev zahtevanih hitrosti pri dostopu do podatkov.

2.4.5.Možnost kasnejše nadgradnje z dodatnimi kapacitetami2.5. Replikacija

2.5.1.Možnost izvedbe asinhrone povezave s primarnim diskovnim poljem preko namenske optične povezave preko TCP/IP protokola in vmesnika hitrosti vsaj 10 GB/s na razdalji do 180 km z zagotavljanjem konsistentne kopije podatkov, ki ni starejša od 1 ure

2.5.2.Možnost prekinitve izvajanja asinhronega kopiranja in ponovno vzpostavitev kopiranja od točke prekinitve naprej za dobo prekinitve do 48 ur

2.5.3.Možnost izvedbe testiranja delovanja sistemov po naslednjem scenariju:

prekinitev asinhronega kopiranja podatkov priprava konsistentne kopije podatkov zagon posameznega sistema na rezervni lokaciji iz

konsistentne kopije zaustavitev sistemov na rezervni lokaciji vzpostavitev asinhronega kopiranja podatkov od točke

prekinitve naprej2.5.4.Priložena mora biti programska oprema, ki omogoča:

vzpostavitev, upravljanje in nadzor procedur za kopiranje podatkov

vzpostavitev, upravljanje in nadzor procedur za pripravo rezervnega sistema za testiranje

nadzor stanja kopiranja podatkov2.6. Upravljanje in nadzor sistema

2.6.1.Priložena mora biti programska oprema za upravljanje, konfiguriranje in nadzor sistema za celotno kapaciteto, ki je lahko nameščena na samem sistemu ali pa omogoča namestitev v virtualno okolje naročnika


2.6.3.Nadzor delovanja mora biti omogočeno preko Web GUI vmesnika2.6.4.Integracija z VMware vSphereWeb Client konzole2.6.5.Preko nadzornega sistema mora biti za celoten sistem in posebej za

posamezne LUN-e ali virtualne stroje razvidno:2.6.5.1. Prepustnost v IOPS2.6.5.2. Prepustnost v MB/s2.6.5.3. Zakasnitev pri dostopu do podatkov

2.6.6.Nadzorni sistem mora omogočati:2.6.6.1. Trenuten vpogled v delovanje sistema, kot tudi vpogled v delovanje

sistema za nazaj_________________________________________________________________________________________Razpisna dokumentacija št. 430-24/2017 – Nadgradnja virtualizacijskega in shranjevalnega okolja

12/164


2.6.6.2. Sporočanje težav oziroma napak v delovanju preko elektronske pošte skrbnikom

2.6.6.3. Sporočanje težav oziroma napak v delovanju direktno proizvajalcu oziroma ponudniku za zagotavljanje hitrejše preventivne in korektivne odprave napak

Opis Količina3. Izvedba storitev ob dobavi 1 kpl

3.1. Izvedba storitev na primarni lokaciji3.1.1.Priprava z naročnikom usklajenega načrta nadgradnje in konfiguracije

sistema ter integracije z obstoječim okoljem, ki obsega: načrt fizične postavitve in povezav v naročnikovo

shranjevalno omrežje načrt razdelitve virov načrt integracije z VMware okoljem načrt izvedbe asinhrone replikacije na rezervni sistem

3.1.2.Izvedba nadgradnje in konfiguracije sistema ter integracije z obstoječim okoljem v skladu z načrtom izvedbe

3.1.3.Testiranje delovanja3.1.4.Prehod v produkcijsko delovanje

3.2. Izvedba storitev na rezervni lokaciji3.2.1.Priprava z naročnikom usklajenega načrta nadgradnje in konfiguracije

sistema ter integracije z obstoječim okoljem, ki obsega: načrt fizične nadgradnje in povezav v naročnikovo

shranjevalno omrežje načrt razdelitve virov načrt integracije z VMware okoljem načrt izvedbe testiranja delovanja replikacije

3.2.2.Izvedba nadgradnje in konfiguracije sistema ter integracije z obstoječim okoljem v skladu z načrtom izvedbe

3.2.3.Testiranje delovanja sistema3.2.4.Prehod v produkcijsko delovanje3.2.5.Testiranje delovanja replikacije

Ponudnik mora ponuditi ustrezne povezovalne module na ponujeni opremi in kable za povezavo opreme v shranjevalno in podatkovno omrežje naročnika z uporabo zahtevanih vmesnikov (povezovalne module v obstoječih stikalih, ki niso predmet tega sklopa naročila, zagotovi naročnik).

Ponudnik lahko v okviru nadgradnje ponudi v celoti novo primarno in/ali rezervno diskovno polje, ki mora v celoti ustrezati tehničnim zahtevam tega javnega naročila.

Ponujena oprema mora biti vpisana v Registru akreditirane opreme in storitev Arhiva Republike Slovenije. V kolikor ponujena oprema v času oddaje ponudbe še ni vpisana v Registru Akreditirane opreme in storitev Arhiva Republike Slovenije, mora ponudnik izvesti vse ustrezne postopke za zagotovitev certificiranja opreme in vpisa opreme v Register akreditirane opreme in storitev Arhiva Republike Slovenije najkasneje v 6 mesecih od dobave opreme. Vpis v register mora biti razviden na spletni strani:http://reh.ars.gov.si/index.php?page=webInterface&idDefinition=2).

3.4 Tehnične zahteve za SKLOP 4: Nakup namenskih diskovnih polj za okolje za varno hranjenje in upravljanje dokumentov

Nakup namenskih diskovnih polj obsega nakup primarnega diskovnega polja z vsaj 40 TB uporabnih diskovnih kapacitet, nakup rezervnega diskovnega polja z enako kapaciteto ter nakup drugega rezervnega sistema z vsaj 120 TB uporabnih diskovnih kapacitet. Diskovne kapacitete primarnega in rezervnega diskovnega polja bodo sestavljali diskovni moduli brez vrtljivih delov (SSD ali druga tehnologija).

Kot uporabna kapaciteta se šteje kapaciteta, ki je na voljo za uporabo po konfiguraciji sistema (brez kapacitet, ki so namenjene zaščiti in delovanju sistema) brez upoštevanja faktorja zmanjšanja količine zapisanih podatkov zaradi deduplikacije in stiskanja podatkov.

Opis Količina1. Primarno diskovno polje okolja za varno hranjenje in upravljanje dokumentov 1_________________________________________________________________________________________Razpisna dokumentacija št. 430-24/2017 – Nadgradnja virtualizacijskega in shranjevalnega okolja

13/164


1.1. Ohišje1.1.1.Vse komponente diskovnega polja morajo biti primerne za vgradnjo

v 19'' strežniško omaro1.1.2.Podvojene ključne notranje komponente (kontroler, napajalni in

hladilni modul) z možnostjo zamenjave ob delovanju sistema1.1.3.V primeru prekinitve zunanjega napajanja mora diskovno polje

zaščititi vsebino, ki se nahaja v predpomnilniku diskovnega polja (zaščita z baterijo, ki zagotavlja avtonomijo, ali druga ustrezna rešitev)

1.1.4.Delovanje kontrolerjev v načinu »active-active«1.2. Funkcionalnosti

1.2.1.Omogočena izdelava vsaj 1000 logičnih particij (LUN-ov) različnih velikosti

1.2.2.Omogočen zapis velikega števila datotek – vsaj 1.000.000.0000 v posamezni logični particiji

1.2.3.Omogočen sočasen dostop do podatkov preko protokolov iSCSI, CIFS in NFS (brez uporabe dodatnih naprav ali strežniških zmogljivosti)

1.2.4.Omogočen hkraten dostop do katerekoli logične particije preko kateregakoli kontrolerja ali omogočena podpora ALUA

1.2.5.Sistem mora omogočati kompresijo in deduplikacijo podatkov:1.2.5.1. Sprotno (inline)1.2.5.2. Naknadno, po urniku1.2.5.3. Na celotni kapaciteti ali pa samo na delu kapacitet

1.2.6.Omogočeno kreiranje slike posamezne logične particije (snapshot) z možnostjo uporabe le tega

1.2.7.Omogočeno širjenje fizičnih kapacitet in logičnih particij z dodatnimi kapacitetami brez prekinitve delovanja

1.2.8.Omogočeno dodeljevanje fizičnega prostora logičnim particijam po potrebi (thin provisioning)

1.2.9.Omogočena razdelitev prostora na logične enote glede na namen z možnostjo omejevanja dostopa do posameznega področja glede na aplikacije (npr. testno in produkcijsko področje pri čemer se prepreči dostop iz testnih sistemov do produkcijskega okolja in obratno)

1.2.10. Omogočen vklop zaščite podatkov na način, da se podatek zapiše samo enkrat in bere večkrat brez možnosti spreminjanja v določenem časovnem obdobju

1.2.11. Sistem mora zagotavljati obstoj dokumenta do izteka nastavljene dobe brisanja, neprepisljivost in nespremenljivost podatkov

1.3. Povezljivost (vmesniki, ki so na razpolago za uporabo na celotnem sistemu)1.3.1.Vsaj 4 vmesniki hitrosti vsaj 10 Gb/s za Ethernet priklop v LAN

okolje naročnika1.3.2.Vsaj 2 vmesnika za replikacijo podatkov preko TCP/IP protokola na

rezervni sistem hitrosti vsaj 10 Gb/s1.4. Zmogljivosti

1.4.1.Vsaj 40 TB uporabne kapacitete zagotovljene na diskovnih oziroma shranjevalnih modulih brez vrtljivih delov (SSD ali druga tehnologija) – možno odstopanje navzdol do 5%

1.4.2.Zaščita pred odpovedjo diskovnih oziroma shranjevalnih modulov mora biti izvedena na način, da je zagotovljeno delovanje in dostop do vseh podatkov tudi ob hkratni odpovedi treh diskovnih oziroma shranjevalnih modulov

1.4.3.Skupaj vsaj 64 GB pomnilnika na kontrolerjih1.4.4.Povprečna zakasnitev pri dostopu do podatkov za celotno

kapaciteto največ 2 ms ob vključenih vseh zahtevanih funkcionalnostih in ob zasedenih najmanj 90% fizičnih kapacitet. V kolikor se bo izkazalo, da sistem ob delovanju ne zagotavlja takšnih hitrosti dostopa, mora ponudnik na lastne stroške zagotoviti dodatne kapacitete oziroma drugo ustrezno nadgradnjo sistema za zagotovitev zahtevanih hitrosti pri dostopu do podatkov.

1.4.5.Možnost kasnejše nadgradnje z dodatnimi uporabnimi kapacitetami (vsaj 40 TB) brez menjave ali nadgradnje kontrolerjev


14/164


1.4.6.Možnost kasnejše nadgradnje, menjave ali dodajanja kontrolerjev za doseganje večjih zmogljivosti

1.5. Replikacija1.5.1.Omogočeno asinhrono kopiranje vseh podatkov ali dela podatkov

na rezervno diskovno polje z naslednjimi karakteristikami1.5.1.1. Deluje na nivoju ponujenih diskovnih sistemov za celotno

kapaciteto (brez uporabe dodatnih strežniških zmogljivosti)1.5.1.2. Deluje na nivoju spremenjenih blokov podatkov1.5.1.3. Omogoča konsistentno kopijo podatkov na drugi lokaciji, ki ni

starejša od 1 ure (RPO=1ura) ob predpostavki, da so zagotovljene ustrezne komunikacijske povezave

1.5.1.4. Omogoča kopiranje podatkov na razdalji vsaj 180 KM1.5.1.5. Omogoča kopiranje podatkov preko TCP/IP protokola preko

vmesnika hitrosti vsaj 10 Gb/s1.5.1.6. Možnost nastavitve replikacije na nivoju posamezne logične

particije (LUN-a) ali celotne kapacitete1.5.2.Omogočeno asinhrono kopiranje slike vseh podatkov na drugo

rezervno diskovno polje z naslednjimi karakteristikami1.5.2.1. Deluje na nivoju ponujenih diskovnih sistemov za celotno

kapaciteto (brez uporabe dodatnih strežniških zmogljivosti)1.5.2.2. Omogoča kopiranje podatkov preko TCP/IP protokola preko

vmesnika hitrosti vsaj 10 Gb/s1.5.2.3. Omogoča hrambo vsaj 200 različnih posnetkov na 2. Rezervnem

diskovnem polju1.6. Upravljanje in nadzor sistema

1.6.1.Priložena mora biti programska oprema za upravljanje, konfiguriranje in nadzor sistema, ki je lahko nameščena na samem sistemu ali pa omogoča namestitev v virtualno okolje naročnika


1.6.3.Nadzor delovanja mora biti omogočen preko Web GUI vmesnika1.6.4.Preko nadzornega sistema mora biti za celoten sistem in posebej za

posamezne logične particije (LUN-e):1.6.4.1. Prepustnost v IOPS1.6.4.2. Prepustnost v MB/s1.6.4.3. Zakasnitev pri dostopu do podatkov1.6.5.Nadzorni sistem mora omogočati:1.6.5.1 Trenuten vpogled v delovanje sistema, kot tudi vpogled v

delovanje sistema za nazaj1.6.5.2. Sporočanje težav oziroma napak v delovanju preko

elektronske pošte skrbnikom1.6.5.3. Sporočanje težav oziroma napak v delovanju direktno

proizvajalcu oziroma ponudniku za zagotavljanje hitrejše preventivne in korektivne odprave napak

Opis Količina1. Rezervno diskovno polje okolja za varno hranjenje in upravljanje

dokumentov1

2.1. Ohišje2.1.1. Vse komponente diskovnega polja morajo biti primerne za

vgradnjo v 19'' strežniško omaro2.1.2. Podvojene ključne notranje komponente (kontroler, napajalni in

hladilni modul) z možnostjo zamenjave ob delovanju sistema2.1.3. V primeru prekinitve zunanjega napajanja mora diskovno polje


2.1.4. Delovanje kontrolerjev v načinu »active-active«2.2. Funkcionalnosti

2.2.1. Omogočena izdelava vsaj 1000 logičnih particij (LUN-ov) različnih velikosti

2.2.2. Omogočen zapis velikega števila datotek – vsaj 1.000.000.0000 v posamezni logični particiji


15/164


2.2.3. Omogočen sočasen dostop do podatkov preko protokolov iSCSI, CIFS in NFS (brez uporabe dodatnih naprav ali strežniških zmogljivosti)

2.2.4. Omogočen hkraten dostop do katerekoli logične particije preko kateregakoli kontrolerja ali omogočena podpora ALUA

2.2.5. Sistem mora omogočati kompresijo in deduplikacijo podatkov:2.2.5.1. Sprotno (inline)2.2.5.2. Naknadno, po urniku2.2.5.3. Na celotni kapaciteti ali pa samo na delu kapacitet2.2.6. Omogočeno kreiranje slike posamezne logične particije

(snapshot) z možnostjo uporabe le tega2.2.7. Omogočeno širjenje fizičnih kapacitet in logičnih particij z

dodatnimi kapacitetami brez prekinitve delovanja2.2.8. Omogočeno dodeljevanje fizičnega prostora logičnim particijam

po potrebi (thin provisioning)2.2.9. Omogočena razdelitev prostora na logične enote glede na

namen z možnostjo omejevanja dostopa do posameznega področja glede na aplikacije (npr. testno in produkcijsko področje pri čemer se prepreči dostop iz testnih sistemov do produkcijskega okolja in obratno)



2.3. Povezljivost (vmesniki, ki so na razpolago za uporabo na celotnem sistemu)2.3.1. Vsaj 4 vmesniki hitrosti vsaj 10 Gb/s za Ethernet priklop v LAN

okolje naročnika2.4. Zmogljivosti

2.4.1. Vsaj 40 TB uporabne kapacitete zagotovljene na diskovnih oziroma shranjevalnih modulih brez vrtljivih delov (SSD ali druga tehnologija) - možno odstopanje navzdol do 5%

2.4.2. Zaščita pred odpovedjo diskovnih oziroma shranjevalnih modulov mora biti izvedena na način, da je zagotovljeno delovanje in dostop do vseh podatkov tudi ob hkratni odpovedi treh diskovnih oziroma shranjevalnih modulov

2.4.3. Skupaj vsaj 64 GB pomnilnika na kontrolerjih2.4.4. Povprečna zakasnitev pri dostopu do podatkov za celotno

kapaciteto največ 2 ms ob vključenih vseh zahtevanih funkcionalnostih in ob zasedenih najmanj 90% fizičnih kapacitet. V kolikor se bo izkazalo, da sistem ob delovanju ne zagotavlja takšnih hitrosti dostopa, mora ponudnik na lastne stroške zagotoviti dodatne kapacitete oziroma drugo ustrezno nadgradnjo sistema za zagotovitev zahtevanih hitrosti pri dostopu do podatkov.

2.4.5. Možnost kasnejše nadgradnje z dodatnimi uporabnimi kapacitetami (vsaj 40 TB) brez menjave ali nadgradnje kontrolerjev

2.4.6. Možnost kasnejše nadgradnje, menjave ali dodajanja kontrolerjev za doseganje večjih zmogljivosti

2.5. Replikacija2.5.1. Možnost izvedbe asinhrone povezave s primarnim diskovnim

poljem preko namenske optične povezave preko TCP/IP protokola in vmesnika hitrosti vsaj 10 GB/s na razdalji do 180 km z zagotavljanjem konsistentne kopije podatkov, ki ni starejša od 1 ure

2.5.2. Možnost prekinitve izvajanja asinhronega kopiranja in ponovno vzpostavitev kopiranja od točke prekinitve naprej za dobo prekinitve do 48 ur

2.5.3. Možnost izvedbe testiranja delovanja sistemov po naslednjem scenariju:


16/164


prekinitev asinhronega kopiranja podatkov priprava konsistentne kopije podatkov zagon rezervnega sistema za upravljanje z dokumenti na

rezervni lokaciji in testiranje zaustavitev rezervnega sistema za upravljanje z dokumenti

na rezervni lokaciji vzpostavitev asinhronega kopiranja podatkov od točke

prekinitve naprej2.5.4. Priložena mora biti programska oprema, ki omogoča:



nadzor stanja kopiranja podatkov2.6. Upravljanje in nadzor sistema

2.6.1. Priložena mora biti programska oprema za upravljanje, konfiguriranje in nadzor sistema, ki je lahko nameščena na samem sistemu ali pa omogoča namestitev v virtualno okolje naročnika

2.6.2. Upravljanje sistema mora biti omogočeno preko Web GUI in CLI vmesnikov

2.6.3. Nadzor delovanja mora biti omogočen preko Web GUI vmesnika2.6.4. Preko nadzornega sistema mora biti za celoten sistem in

posebej za posamezne logične particije (LUN-e):2.6.4.1. Prepustnost v IOPS2.6.4.2. Prepustnost v MB/s2.6.4.3. Zakasnitev pri dostopu do podatkov2.6.5. Nadzorni sistem mora omogočati:2.6.5.1. Trenuten vpogled v delovanje sistema, kot tudi vpogled v




Opis Količina3. Drugo rezervno diskovno polje okolja za varno hranjenje in upravljanje

dokumentov1

3.1. Ohišje3.1.1. Vse komponente diskovnega polja morajo biti ponujene skupaj s

samostojno omaro, v katero so vgrajene3.1.2. Podvojene ključne notranje komponente (kontroler, napajalni in

hladilni modul) z možnostjo zamenjave ob delovanju sistema3.1.3. V primeru prekinitve zunanjega napajanja mora diskovno polje


3.1.4. Delovanje kontrolerjev v načinu »active-active«3.2. Funkcionalnosti

3.2.1. Omogočena izdelava vsaj 1000 logičnih particij (LUN-ov) različnih velikosti

3.2.2. Omogočen zapis velikega števila datotek – vsaj 1.000.000.0000 v posamezni logični particiji

3.2.3. Omogočen sočasen dostop do podatkov preko protokolov iSCSI, CIFS in NFS (brez uporabe dodatnih naprav ali strežniških zmogljivosti)

3.2.4. Omogočen hkraten dostop do katerekoli logične particije preko kateregakoli kontrolerja ali omogočena podpora ALUA

3.2.5. Sistem mora omogočati kompresijo in deduplikacijo podatkov:3.2.5.1. Sprotno (inline)3.2.5.2. Naknadno, po urniku3.2.5.3. Na celotni kapaciteti ali pa samo na delu kapacitet


17/164


3.2.6. Omogočeno kreiranje slike posamezne logične particije (snapshot) z možnostjo uporabe le tega

3.2.7. Omogočeno širjenje fizičnih kapacitet in logičnih particij z dodatnimi kapacitetami brez prekinitve delovanja

3.2.8. Omogočeno dodeljevanje fizičnega prostora logičnim particijam po potrebi (thin provisioning)

3.2.9. Omogočena razdelitev prostora na logične enote glede na namen z možnostjo omejevanja dostopa do posameznega področja glede na aplikacije (npr. testno in produkcijsko področje pri čemer se prepreči dostop iz testnih sistemov do produkcijskega okolja in obratno)



3.3. Povezljivost (vmesniki, ki so na razpolago za uporabo na celotnem sistemu)3.3.1. Vsaj 4 vmesniki hitrosti vsaj 10 Gb/s za Ethernet priklop v LAN

okolje naročnika3.4. Zmogljivosti

3.4.1. Vsaj 120 TB uporabne kapacitete - možno odstopanje navzdol do 5%

3.4.2. Zaščita pred odpovedjo diskovnih oziroma shranjevalnih modulov mora biti izvedena na način, da je zagotovljeno delovanje in dostop do vseh podatkov tudi ob hkratni odpovedi treh diskovnih oziroma shranjevalnih modulov

3.4.3. Skupaj vsaj 64 GB pomnilnika na kontrolerjih3.4.4. Skupaj vsaj 1024 GB dodatnega pomnilnika na kontrolerjih za

branje3.4.5. Možnost kasnejše nadgradnje z dodatnimi uporabnimi

kapacitetami3.4.6. Možnost kasnejše nadgradnje, menjave ali dodajanja

kontrolerjev za doseganje večjih zmogljivosti3.5. Replikacija

3.5.1. Možnost hranjenja vsaj 200 različnih slik (snapshot) podatkov s primarnega diskovnega polja preko namenske optične povezave preko TCP/IP protokola in vmesnika hitrosti vsaj 10 GB/s na razdalji do 50 km

3.5.2. Možnost izvedbe testiranja delovanja sistemov po naslednjem scenariju: priprava konsistentne kopije podatkov zagon rezervnega sistema za upravljanje z dokumenti in

testiranje zaustavitev rezervnega sistema za upravljanje z dokumenti

3.5.3. Priložena mora biti programska oprema, ki omogoča: vzpostavitev, upravljanje in nadzor procedur za kopiranje

podatkov vzpostavitev, upravljanje in nadzor procedur za pripravo

rezervnega sistema za testiranje nadzor stanja kopiranja podatkov

3.6. Upravljanje in nadzor sistema3.6.1. Priložena mora biti programska oprema za upravljanje,

konfiguriranje in nadzor sistema, ki je lahko nameščena na samem sistemu ali pa omogoča namestitev v virtualno okolje naročnika

3.6.2. Upravljanje sistema mora biti omogočeno preko Web GUI in CLI vmesnikov

3.6.3. Nadzor delovanja mora biti omogočeno preko Web GUI vmesnika

3.6.4. Preko nadzornega sistema mora biti za celoten sistem in posebej za posamezne logične particije:


18/164


3.6.4.1. Prepustnost v IOPS3.6.4.2. Prepustnost v MB/s3.6.4.3. Zakasnitev pri dostopu do podatkov3.6.5. Nadzorni sistem mora omogočati:3.6.5.1. Trenuten vpogled v delovanje sistema, kot tudi vpogled v





4.1. Izvedba storitev na primarni lokaciji4.1.1. Priprava z naročnikom usklajenega načrta namestitve in

konfiguracije sistema ter integracije z obstoječim okoljem, ki obsega: načrt fizične postavitve in povezav v naročnikovo LAN

omrežje načrt razdelitve virov načrt izvedbe asinhrone replikacije na rezervni sistem

4.1.2. Izvedba namestitve in konfiguracije sistema ter integracije z obstoječim okoljem v skladu z načrtom izvedbe

4.1.3. Testiranje delovanja4.1.4. Prehod v produkcijsko delovanje

4.2. Izvedba storitev na rezervni lokaciji4.2.1. Priprava z naročnikom usklajenega načrta namestitve in


omrežje načrt razdelitve virov načrt izvedbe testiranja delovanja replikacije

4.2.2. Izvedba namestitve in konfiguracije sistema ter integracije z obstoječim okoljem v skladu z načrtom izvedbe

4.2.3. Testiranje delovanja sistema4.2.4. Prehod v produkcijsko delovanje4.2.5. Testiranje delovanja replikacije

4.3. Izvedba storitev na drugi rezervni lokaciji4.3.1. Priprava z naročnikom usklajenega načrta namestitve in


omrežje načrt razdelitve virov načrt izvedbe testiranja kopiranja podatkov s primarnega

sistema4.3.2. Izvedba namestitve in konfiguracije sistema ter integracije z

obstoječim okoljem v skladu z načrtom izvedbe4.3.3. Testiranje delovanja sistema4.3.4. Prehod v produkcijsko delovanje4.3.5. Testiranje delovanja kopiranja podatkov

7. Dodatne storitve, ki obsegajo: rekonfiguracijo diskovnih polj okolja za varno hranjenje in upravljanje

dokumentov, preventivne vzdrževalne naloge, zaustavitev in ponovni zagon diskovnih polj, druge dodatne naloge povezane s predmetom naročila


80 ur


19/164

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije__________________________________________________________________________________Ponudnik mora ponuditi ustrezne povezovalne module na ponujeni opremi in kable za povezavo opreme v shranjevalno in podatkovno omrežje naročnika z uporabo zahtevanih vmesnikov (povezovalne module v LAN stikalih, ki niso predmet tega sklopa naročila, zagotovi naročnik).


3.5 Tehnične zahteve za SKLOP 5: Nakup namenskega diskovnega polja za zaščito podatkovne baze

Namensko diskovno polje za zaščito podatkovne baze bo zagotavljalo vsaj 80 TB uporabnih kapacitet namenjenih za izvajanje rednih zaščitnih kopij podatkovne baze Oracle.

Kot uporabna kapaciteta se šteje kapaciteta, ki je na voljo za uporabo po konfiguraciji sistema (brez kapacitet, ki so namenjene zaščiti in delovanju sistema) brez upoštevanja faktorja zmanjšanja količine zapisanih podatkov zaradi deduplikacije in stiskanja podatkov.

Opis Količina1. Diskovno polje za zaščito podatkovne baze 1

1.1. Ohišje1.1.1.Vse komponente diskovnega polja morajo biti primerne za vgradnjo v

omaro sistema Exadata X6-2 oziroma morajo biti ponujene skupaj z samostojno omaro, v katero so vgrajene

1.1.2.Podvojene ključne notranje komponente (kontroler, napajalni in hladilni modul) z možnostjo zamenjave ob delovanju sistema

1.1.3.V primeru prekinitve zunanjega napajanja mora diskovno polje zaščititi vsebino, ki se nahaja v predpomnilniku diskovnega polja (zaščita z baterijo, ki zagotavlja avtonomijo, ali druga ustrezna rešitev)

1.1.4.Delovanje kontrolerjev v načinu »active-active«1.2. Funkcionalnosti

1.2.1.Omogočena izdelava logičnih particij (LUN-ov) različnih velikosti1.2.2.Omogočen sočasen dostop do podatkov preko protokolov IP over

InfiniBand in NFS1.2.3.Sistem mora omogočati sprotno (inline) deduplikacijo podatkov1.2.4.Omogočeno kreiranje slik (snapshot) z možnostjo uporabe le teh1.2.5.Omogočeno dodeljevanje fizičnega prostora logičnim particijam po

potrebi (thin provisioning)1.3. Povezljivost

1.3.1.Vsaj 4 Infiniband vmesniki za priklop na sistem Exadata X6-21.3.2.Vsaj 2 vmesnika hitrosti vsaj 10 Gb/s za Enthernet priklop v LAN okolje

naročnika1.4. Zmogljivosti

1.4.1.Vsaj 80 TB uporabne kapacitete - možno odstopanje navzdol do 5%1.4.2.Zaščita pred odpovedjo diskovnih oziroma shranjevalnih modulov mora

biti izvedena na način, da je zagotovljeno delovanje in dostop do vseh podatkov tudi ob hkratni odpovedi dveh diskovnih oziroma shranjevalnih modulov

1.4.3.Skupaj vsaj 64 procesorskih jeder na kontrolerjih1.4.4.Skupaj vsaj 512 GB pomnilnika na kontrolerjih1.4.5.Možnost kasnejše nadgradnje z dodatnimi uporabnimi kapacitetami

(vsaj 40 TB) brez menjave ali nadgradnje kontrolerjev1.5. Upravljanje in nadzor sistema

1.5.1.Priložena mora biti programska oprema za upravljanje, konfiguriranje in nadzor sistema, ki je lahko nameščena na samem sistemu ali pa omogoča namestitev v virtualno okolje naročnika


1.5.3.Nadzor delovanja mora biti omogočen preko Web GUI vmesnika


20/164


1.5.4.Preko nadzornega sistema mora biti za celoten sistem vidna:1.5.4.1. Zasedenost diskovnega prostora1.5.4.2. Prepustnost

1.5.5.Nadzorni sistem mora omogočati:1.5.5.1. Trenuten vpogled v delovanje sistema, kot tudi vpogled v

delovanje sistema za nazaj1.5.5.2. Sporočanje težav oziroma napak v delovanju preko elektronske

pošte skrbnikom1.5.5.3. Sporočanje težav oziroma napak v delovanju direktno



2.1. Priprava z naročnikom usklajenega načrta namestitve in konfiguracije sistema ter integracije z obstoječim okoljem

2.2. Izvedba namestitve in konfiguracije sistema ter integracije z obstoječim okoljem v skladu z načrtom izvedbe


3. Dodatne storitve, ki obsegajo: rekonfiguracijo diskovnih polj okolja za varno hranjenje in upravljanje

dokumentov, preventivne vzdrževalne naloge, zaustavitev in ponovni zagon diskovnih polj, druge dodatne naloge povezane s predmetom naročila


20 ur

Ponudnik mora ponuditi ustrezne povezovalne module na ponujeni opremi in obstoječem sistemu Exadata X6-2 ter kable za povezavo opreme s sistemom Exadata X6-2 in za povezavo v shranjevalno in podatkovno omrežje naročnika z uporabo vseh zahtevanih vmesnikov (povezovalne module v obstoječih stikalih, ki niso predmet tega naročila, zagotovi naročnik).


3.6 Tehnične zahteve za SKLOP 6: Nakup stikal shranjevalnega omrežja

Sklad stikal bo zagotavljal skupaj 72 priključnih mest za priklop naprav shranjevalnega okolja in strežnikov na primarni lokaciji naročnika ter prehodom do shranjevalnih naprav na rezervnih lokacijah naročnika.

Opis Količina1. Konsolidirano LAN/SAN stikalo 2

1.1. Ohišje1.1.1.Primerno za vgradnjo v 19'' strežniško omaro1.1.2.Vgrajena vsaj dva napajalnika električne energije, ki delujeta v

redundančnem načinu, z možnostjo zamenjave ob delovanju sistema1.1.3.Vgrajena vsaj dva hladilna modula, ki delujeta v redundančnem načinu,

z možnostjo zamenjave ob delovanju sistema1.2. Vmesniki

1.2.1.Vgrajeni in aktivni priključki1.2.2.Vgrajenih vsaj 48 vmesniških rež

1.2.2.1. Vsaj 16 aktivnih 10 Gb/s 10GBASE SR SFP+ Ethernet priključkov (ponujeni morajo biti tudi SFP pretvorniki in ustrezne licence, če so zahtevane ter priključni kabli)

1.2.2.2. Vsaj 8 aktivnih 1 Gb/s (1000BASE-T) Ethernet priključkov (ponujeni morajo


21/164


biti tudi SFP pretvorniki in ustrezne licence, če so zahtevane)1.2.2.3. Vsaj 12 aktivnih 4/8/16 Gb/s FC SW SFP+ LC priključkov (ponujeni morajo

biti tudi SFP pretvorniki in ustrezne licence, če so zahtevane)1.2.2.4. Možnost zamenjave SFP pretvornikov med delovanjem stikala

1.2.3.Možnost razširitve števila priključkov v istem stikalu za vsaj1.2.3.1. 4 x 40 Gb/s Ethernet QSFP priključkov1.2.3.2. 4 x 10 Gb/s Ethernet SFP+ priključkov1.2.3.3. 2 x 1 Gb/s Ethernet priključkov

1.2.4.1Gb/s Ethernet SFP moduli morajo podpirati bakrene kable z RJ45 tipom priključka in enorodovne (SM – singlemode) ali večrodovne (MM) optične kable

1.2.5.FC SFP moduli morajo podpirati 4/8 Gb/s FC SFP vmesnike za priklop preko enorodovnih (SM) ali večrodovnih (MM) optičnih kablov

1.2.6.Vmesniki morajo podpirati pakete velikosti 9216 bytov (jumbo frame)1.2.7.Možnost kasnejšega priklopa dodatnih zunanjih stikal

1.3. Zmogljivost1.3.1.Neblokirajoča arhitektura s polno prepustnostjo na vseh vmesnikih ne

glede na tip vmesnika (tj. 1/10 Gb/s Ethernet, 4/8/16 Gb/s FC)1.3.2.Prepustnost stikala po pasovni širini mora biti tako vsaj 1.000 Gb/s1.3.3.Omogočeno IP usmerjanje (routing)

1.3.3.1. Zmogljivost vsaj 100 Gb/s oziroma Mpps za funkcionalnost usmerjanja IP1.3.3.2. Podpora vsaj 10.000 IP poti v usmerjevalni tabeli1.3.3.3. Podpora vsaj 5.000 multicast poti v usmerjevalni tabeli1.3.3.4. Podpora vsaj 1.000 logičnih usmerjevalnih tabel (VRF)1.3.3.5. Podpora protokolom za visoko razpoložljivost privzetega prehoda (VRRP)1.3.3.6. Podpora funkcionalnosti DHCP Relay

1.3.4.Podpora vsaj 2.000 VLAN-ov1.3.5.Podpora vsaj 20.000 hkratnih naslovov MAC1.3.6.Omogočena nadgradnjo programske opreme med delovanjem brez

prekinitev (ISSU – In Service Software Upgrade)1.4. Funkcionalnosti LAN

1.4.1.Omogočeno združevanje vsaj 4 Ethernet vmesnikov v en logičen vmesnik (port-channel)

1.4.2.Porazdelitev bremena med vmesniki mora omogočati uporabo Layer 2, 3 ali 4 informacije za deljenje bremena

1.4.3.Možnost združevanja vsaj 4 Ethernet vmesnikov v en logičen vmesnik, pri čemer so vmesniki lahko na dveh različnih stikalih

1.4.4.Podpora funkcionalnosti Private VLAN1.4.5.Podpora omrežij VXLAN1.4.6.Podpora protokolom za visoko razpoložljivost privzetega prehoda1.4.7.Podpora deljenju bremena preko enakovrednih usmerjevalnih poti1.4.8.Podpora usmerjanja prometa glede na konfigurirano politiko1.4.9.Podpora funkcionalnosti DHCP Relay1.4.10. Podpora storitvam QoS mora zadoščati naslednjim zahtevam:1.4.10.1. Vsaj 8 izhodnih vrst (queues) na vsakem vmesniku1.4.10.2. Možnost definiranja vsaj ene prioritetne vrste1.4.10.3. Kontrola algoritma za strežbo izhodnih vrst (scheduling) po principu

WRR (weighted round robin)1.4.10.4. Razvrščanje paketov (classifying)1.4.10.5. Omejevanje prometa za določeno število kbit/s za posamezen fizični

vmesnik (traffic policing),1.4.10.6. Podpora omejevanja prometa na logični vmesnik (VLAN)1.4.10.7. Označevanje oz. barvanje paketov (marking – nastavljanje qos bitov)1.4.10.8. Vsi mehanizmi za zagotavljanje kakovosti storitev morajo biti

omogočeni v strojni opremi1.4.10.9. Podpora omejenjevanja količine prometov tipa unknown unicast,

broadcast, multicast1.4.11. Podpora varnostnim storitvam za omrežja LAN kot sledi:1.4.11.1. Filtriranje prometa (Access Control List) glede na naslov MAC, IP, TCP/UDP port1.4.11.2. Podpora varnostnih filtrov (Access Control List) tako na fizičnih kot logičnih vmesnikih


22/164


1.4.11.3. Podpora varnostnih filtrov za protokol IPv4 in IPv61.4.11.4. Podpora beleženja akcij (npr. kršitev) varnostnih filtrov1.4.11.5. Izvajanje varnostnih filtrov v strojni opremi1.4.11.6. Podpora standardu 802.1X1.4.11.7. Podpora overjanju naslovov MAC1.4.11.8. Podpora beleženju dogodkov 802.1X na strežnik AAA (accounting,

authorization, authentication)1.4.11.9. Podpora omejevanju naslovov MAC na posameznem vmesniku1.4.11.10. Podpora blokiranja dodeljevanja naslovov IP z neavtoriziranih

strežnikov DHCP (DHCP snooping)1.4.11.11. Podpora funkcionalnosti IP Source Guard1.4.11.12. Podpora funkcionalnosti dinamičnega preverjanja ARP (ARP

inspection)1.4.11.13. Podpora omejevanja in izvajanja varnostnih filtrov za

kontrolni vmesnik stikala (CoPP)1.5. Funkcionalnosti SAN

1.5.1. Podpora vseh standardnih storitev FC kot so login services, name server, zoning, FSPF

1.5.2. Podpora vsaj 16 logičnih segmentov oziroma podomrežij SAN (VSAN)1.5.3. Podpora standardnih storitev FC za vsako podomrežje SAN posebej1.5.4. Podpora medstikalnih povezav ISL (Inter Switch Link)1.5.5. Podpora deljenju prometa med do 16 enakovrednimi potmi ter

dinamično preusmeritvijo prometa v primeru okvare z uporabo protokola FSPF (Fabric Shortes Path First)

1.5.6. Podpora virtualizacije strežnikov oziroma priključnih vmesnikov z uporabo mehanizma NPIV – vsak navidezni strežnik ima možnost dobiti lasten FCID

1.5.7. Poenostavitev omrežja SAN z zmanjšanjem števila Domain ID z uporabo mehanizma NPV

1.5.8. SAN vmesniki morajo podpirati naslednje:1.5.8.1. E, F, NP, VE, TE ter VF tipe vmesnikov,1.5.8.2. Podpora posredovanja prometa več podomrežij SAN (VSAN) preko vmesnika

tipa F (trunk)1.5.8.3. Podpora združevanja vsaj 4 vmesnikov, ki se uporabljajo za medstikalne

povezave ISL1.5.8.4. Podpora združevanja vmesnikov tipa F (SAN port-channel)1.5.8.5. Podpora varnostnih storitev omrežja SAN kot sledi:

1.5.8.5.1. Podpora varnostnega mehanizma za avtentikacijo stikal

1.5.8.5.2. Podpora kontrole priklopa naprave za vmesnik stikala glede na WWN (port security)

1.5.8.6. Podpora napredne funkcionalnosti zoning s posredovanjem celotne »zoning« podatkovne baze med stikali

1.5.8.7. Definiranje končnih sistemov (strežniki, shranjevalni sistemi) z imenom (alias) glede na naslov WWN

1.5.8.8. Uporaba definiranih imen (alias) za funkcionalnost zoning1.6. Nadzor in upravljanje

1.6.1.Nadzor in upravljanje preko namenskega 10/100 Mb/s Ethernet vmesnika

1.6.2.Nadzor in upravljanje preko direktnega konzolnega dostopa1.6.3.Možnost shranjevanja konfigurancije na pomnilniški medij USB ali na FTP

strežnik1.6.4.Možnost nadzora in upravljanje stikala preko ukazne vrstice (protokola

Telnet, SSH), ali grafičnega uporabniškega vmesnika (GUI)1.6.5.Možnost kontrole dostopa in upravljanja stikala z vlogami (role) ter

uporabniškim imenom ter geslom (username/password)1.6.6.Možnost avtentikacije administrativnih uporabnikov po protokolih

TACACS+ ali RADIUS1.6.7.Podpora TFTP, FTP, SFTP ali SCP (vsaj enega od teh protokolov) za

nadgradnjo programske opreme ter prenos konfiguracij1.6.8.Možnost aktiviranja prejšnje konfiguracije1.6.9.Podpora protokolu NTP za sinhronizacijo točnega časa1.6.10. Podpora SYSLOG in SNMP


23/164


1.6.11. Možnost odkrivanja sosednjih naprav (neighbor learning)1.6.12. Možnost preslikave prometa enega ali več vmesnikov oziroma enega

ali več navideznih segmentov na monitor vmesnik (Switched Port Analyzer – SPAN) tako za Ethernet kot FC

1.6.13. Podpora analize prometa FC z vgrajenim analizatorjem1.6.14. Podpora FC traceroute ter FC ping1.6.15. Podpora razhroščevanju na prometu Fibre Channel

1.7. Standardi, ki morajo biti podprti na stikalu1.7.1.T11 standards-compliant FCoE (FC-BB-5)1.7.2.T11 FCoE Initialization Protocol (FIP) (FC-BB-5)1.7.3.802.3 (Ethernet), 802.3u (FastEthernet), 802.3z, 802.3ab (Gigabit

Ethernet), 802.3ae (10 Gigabit Ethernet), 802.3ba (40 Gigabit Ethernet)1.7.4.802.3x (Flow control)1.7.5.802.3ad (Link Aggregation Control Protocol)1.7.6.802.1D (Spanning Tree), 802.1w (Rapid Spanning Tree), 802.1s (Multiple

Spanning Tree)1.7.7.802.1p (Priority Tagging)1.7.8.802.1Q (VLAN tagging)1.7.9.802.x (pause)1.7.10. 801.1Qaz (Enhanced transmission selection)1.7.11. 802.1Qbb (Per-priority Pause)

1.8. Stikali morata biti v skladu


2.1. Priprava z naročnikom usklajenega načrta namestitve in konfiguracije stikal ter integracije z obstoječim okoljem

2.2. Izvedba namestitve in konfiguracije stikal ter integracije z obstoječim okoljem v skladu z načrtom izvedbe


3. Dodatne storitve, ki obsegajo: rekonfiguracijo stikal, druge dodatne naloge povezane s predmetom naročila


20 ur

4. GARANCIJA IZVAJALCA IN PODPORA DELOVANJU

SKLOP 1

Vsa ponujena nova strojna oprema mora imeti 60 mesecev garancije.

V okviru garancije mora ponudnik naročniku zagotavljati: spremljanje delovanja opreme preko oddaljenega nadzora in takojšnje ukrepanje v primeru

kritičnih napak oziroma okvar, možnost prijave napake 24 ur dnevno vse dni v letu, odpravo napake v roku 24 ur od pisne prijave, nove rezervne dele za menjavo okvarjene opreme, možnost pridobitve popravkov in novih verzij programske opreme za strojno opremo

(firmware), namestitev zahtevanih in priporočljivih popravkov programske opreme za strojno opremo.

SKLOP 2

Ponudnik mora za vso ponujeno programsko opremo nuditi 36 mesecev podpore delovanju in posodobitve.

V okviru podpore delovanju mora ponudnik naročniku zagotavljati: možnost prijave napake 24 ur dnevno vse dni v letu, obravnavo kritičnih prijavljenih napak s strani proizvajalca 24 ur dnevno vse dni v letu.


24/164


SKLOP 3, 4 in 5

Vsa ponujena nova oprema mora imeti 72 mesecev garancije.




SKLOP 6

Vsa ponujena oprema mora imeti 60 mesecev garancije.




5 PRIDOBITEV DODATNE PODROBNE SPECIFIKACIJE OPREME ZA POTREBE PRIPRAVE PONUDBE

Ponudnik mora v primeru, da potrebuje podrobne specifikacije obstoječe opreme za SKLOP 1 oziroma SKLOP 2, podati pisno zahtevo za podrobnejši opis obstoječe opreme, ki je predmet tega naročila. Zahteva se lahko poda preko elektronske pošte na naslov: [email protected] ali na tel. št. 01 47 45 602 (kontaktna oseba naročnika: Tatjana Palčar). Dokumentacija se lahko prevzame na lokaciji naročnika do datuma za oddajo ponudb.

6 ROKI

Redni delovni čas je za potrebe tega javnega naročila opredeljen kot čas od ponedeljka do petka med 07:00 in 17:00 uro. Ponudnik bo storitve izvajal v rednem delovnem času naročnika med 7:00 in 17:00 uro. Po dogovoru z naročnikom se storitve lahko izvajajo tudi izven rednega delovnega časa.

6.1 Rok za dobavo opreme

SKLOP 1., 2., 5. in 6

Rok za dobavo opreme je 30 dni od dneva pričetka veljavnosti pogodbe.

SKLOP 3

Rok za dobavo opreme za nadgradnjo primarnega diskovnega polja je 30 dni od dneva pričetka veljavnosti pogodbe.Rok za dobavo opreme za nadgradnjo rezervnega diskovnega polja je 90 dni od dneva pričetka veljavnosti pogodbe.

SKLOP 4

Rok za dobavo primarnega diskovnega polja je 30 dni od dneva pričetka veljavnosti pogodbe.Rok za dobavo rezervnega diskovnega polja je 90 dni od dneva pričetka veljavnosti pogodbe._________________________________________________________________________________________Razpisna dokumentacija št. 430-24/2017 – Nadgradnja virtualizacijskega in shranjevalnega okolja

25/164

mailto:[email protected]

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije__________________________________________________________________________________Rok za dobavo drugega rezervnega diskovnega polja je 120 dni od dneva pričetka veljavnosti pogodbe.

6.2 Rok za izvedbo storitev

SKLOP 1, 5 in 6

Rok za izvedbo storitev je 120 dni od dneva pričetka veljavnosti pogodbe.

SKLOP 2

Rok za izvedbo storitev je 180 dni od dneva pričetka veljavnosti pogodbe.

SKLOP 3

Rok za izvedbo storitev ob nadgradnji primarnega diskovnega polja je 120 dni od dneva pričetka veljavnosti pogodbe.Rok za izvedbo storitev ob nadgradnji rezervnega diskovnega polja je 150 dni od dneva pričetka veljavnosti pogodbe.

SKLOP 4

Rok za izvedbo storitev ob dobavi primarnega diskovnega polja je 120 dni od dneva pričetka veljavnosti pogodbe.Rok za izvedbo storitev ob dobavi rezervnega diskovnega polja je 150 dni od dneva pričetka veljavnosti pogodbe.Rok za izvedbo storitev ob dobavi drugega rezervnega diskovnega polja je 180 dni od dneva pričetka veljavnosti pogodbe.

7 LOKACIJE IZVEDBE

SKLOP 1., 2., 5. in 6.

Ponudnik bo dobavo opreme in storitve izvajal na lokacijah naročnika, in sicer:- na lokaciji Kolodvorska ulica 15, Ljubljana.

SKLOP 3

Ponudnik bo dobavo opreme in storitve izvajal na lokacijah naročnika, in sicer:- na lokaciji Kolodvorska ulica 15, Ljubljana ter- na lokaciji Zagrebška cesta 84, Maribor.

Dobava se izvede na lokaciji Kolodvorska ulica 15, Ljubljana. V primeru novega sistema se na tej lokaciji izvede postavitev obeh sistemov in testne asinhrone replikacije med njima. Po potrditvi delovanja se rezervni sistem preseli na rezervno lokacijo naročnika, kjer se vzpostavi končno produkcijsko delovanje.

SKLOP 4

Ponudnik bo dobavo opreme in storitve izvajal na lokacijah naročnika, in sicer:- na lokaciji Kolodvorska ulica 15, Ljubljana ter- na lokaciji Zagrebška cesta 84, Maribor,- na lokaciji Ob železnici 30, Ljubljana.

Dobava se izvede na lokaciji Kolodvorska ulica 15, Ljubljana. Na tej lokaciji se izvede postavitev vseh treh sistemov in testne asinhrone replikacije ter kopiranja podatkov med primarnim sistemom in rezervnima sistemoma. Po potrditvi delovanja se rezervni sistem preseli na lokacijo Zagrebška cesta 84, Maribor, drugi rezervni sistem pa na lokacijo Ob železnici 30, Ljubljana, kjer se vzpostavi končno produkcijsko delovanje.

8 DODATNI POGOJI

Ponudnik mora v svoji ponudbi izkazati, da izpolnjuje naročnikove zahteve v zvezi z:- usposobljenostjo za prodajo predmetne strojne opreme (velja za SKLOP 1., 3., 4., 5. in 6.)


26/164


- usposobljenostjo za prodajo predmetne programske opreme (velja za SKLOP 2)- zagotavljanjem razpoložljivosti in združljivosti nadomestnih delov še najmanj dve leti po

izteku garancijske dobe (velja za SKLOP 1., 3., 4., 5. in 6)- usposobljenostjo strokovnjakov in - referencami,

kot je natančno navedeno v točkah 4.2.6.1 in 4.2.6.2, 4.2.7., 4.2.8. in 4.2.9. III. poglavja te razpisne dokumentacije.

9 DOKUMENTACIJA

Izvajalec vodi:- strokovno – tehnično dokumentacijo o opravljenih nalogah po pogodbi.

III. NAVODILO PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB

V skladu z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3, Ur. l. RS št. 91/15) je naročnik v Uradni list EU in na Portal javnih naročil pri Uradnem listu RS dne 10.10.2017 poslal v objavo obvestilo o naročilu za nadgradnjo virtualizacijskega in shranjevalnega okolja, št. 430-24/2017.

V ta namen je v skladu z določbami ZJN-3 naročnik izdelal navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe.

1. PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je nadgradnja virtualizacijskega in shranjevalnega okolja, in sicer po sklopih:

SKLOP 1: Nadgradnja virtualnega strežniškega okolja_________________________________________________________________________________________Razpisna dokumentacija št. 430-24/2017 – Nadgradnja virtualizacijskega in shranjevalnega okolja

27/164

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije__________________________________________________________________________________SKLOP 2: Nakup programske opreme za virtualizacijsko okoljeSKLOP 3: Nadgradnja primarnega in rezervnega diskovnega polja za virtualizacijsko

okoljeSKLOP 4: Nakup namenskih diskovnih polj za okolje za varno hranjenje in

upravljanje dokumentovSKLOP 5: Nakup namenskega diskovnega polja za zaščito podatkovne bazeSKLOP 6: Nakup stikal shranjevalnega omrežja

Naročnik bo na podlagi pogojev in meril, določenih v tej razpisni dokumentaciji za oddajo javnega naročila, za vsak posamezni sklop izbral ponudnika, s katerim bo po pravnomočno končanem postopku sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila.

2. RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Ponudnik je dolžan redno spremljati objave v zvezi s tem naročilom na Portalu javnih naročil in spletni strani naročnika http://www.zpiz.si.

2.1. Vprašanja v zvezi z vsebino naročila in s pripravo ponudbe

Komunikacija s ponudniki v zvezi z vsebino naročila in s pripravo ponudbe poteka preko Portala javnih naročil pri Uradnem listu RS: www.enarocanje.si. Če komunikacija preko navedenega spletnega naslova ni možna, lahko ponudniki vprašanja posredujejo na elektronski naslov: [email protected]. Vprašanja potencialnih ponudnikov morajo biti zastavljena najkasneje do 07.11.2017 do 10:00 ure. Na vprašanja, postavljena po preteku navedenega roka, naročnik ni dolžan odgovoriti.

2.2. Spremembe, dopolnitve in pojasnila razpisne dokumentacije

Vse spremembe, dopolnitve in pojasnila razpisne dokumentacije so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki jih morajo potencialni ponudniki upoštevati pri sestavi svoje ponudbe. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije naročnik objavi v Uradnem listu EU z obrazcem: Popravek in na Portalu javnih naročil z obrazcem: Popravek (EU-14-SL). Pojasnila razpisne dokumentacije so na Portalu javnih naročil dodana k Obvestilu o naročilu kot dodatna pojasnila.

Na pravočasno prejeta vprašanja ponudnikov bo naročnik odgovoril najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb. Če iz kakršnega koli razloga odgovori niso bili predloženi v navedenem roku oziroma je bila razpisna dokumentacija bistveno spremenjena po tem roku, bo naročnik podaljšal rok za prejem ponudb.

Naročnik bo ravno tako, če meni, da je potrebno, podaljšal rok za oddajo ponudb z namenom, da omogoči potencialnim ponudnikom potreben čas za upoštevanje sprememb, dopolnitev in pojasnil razpisne dokumentacije pri pripravi ponudb.

3. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI ZA SODELOVANJE V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje iz razpisne dokumentacije.

Ob predložitvi ponudbe bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu z 79. členom ZJN-3 sprejel ESPD, ki vključuje posodobljeno lastno izjavo, kot predhodni dokaz, da pri gospodarskem subjektu ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje vse pogoje za sodelovanje. Naročnik lahko kadarkoli med postopkom ponudnike pozove k predložitvi vseh dokazil ali dela dokazil v zvezi z navedbami v ESPD.

Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdila ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov, ter v predmetnem obrazcu ESPD podati soglasje, da dokazila pridobi naročnik.

Naročnik si pridržuje pravico, da pred oddajo javnega naročila od najugodnejšega ponudnika zahteva, da predloži najnovejša dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razloga za izključitev iz točke 4.2.1. seznama dokumentov za ugotavljanje sposobnosti ter dokazila v zvezi z izpolnjevanjem pogojev za sodelovanje._________________________________________________________________________________________Razpisna dokumentacija št. 430-24/2017 – Nadgradnja virtualizacijskega in shranjevalnega okolja

28/164

mailto:[email protected]

http://www.enarocanje.si/

http://www.zpiz.si/


Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju izključitvenih razlogov iz točke 4.2.1. seznama dokumentov za ugotavljanje sposobnosti in dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje predloži že v ponudbi. Naročnik si pridržuje pravico da preveri verodostojnost predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, ker država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

V primeru ponudbe s podizvajalci ali skupne ponudbe je potrebno upoštevati še točke: 4.3, 4.4., 5.2. in 5.3. te razpisne dokumentacije.

4. SEZNAM DOKUMENTOV ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN IZPOLNJEVANJE TEHNIČNIH ZAHTEV

V tej točki so navedeni dokumenti za ugotavljanje sposobnosti in izpolnjevanje tehničnih zahtev, ki so sestavni del ponudbene dokumentacije. Ponudnik dokumente predloži naročniku ob oddaji ponudbe, razen če ni drugače navedeno.

4.1. Obrazec ESPD – enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. V obrazcu ESPD je naveden tudi uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazila, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki jih predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/ESPD/, vanj neposredno vnese zahtevane podatke, ga natisne ter izpolnjenega, podpisanega in žigosanega predloži v ponudbi.

4.2. Razlogi za izključitev, pogoji za sodelovanje in izpolnjevanje tehničnih zahtev:

4.2.1. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »ESPD«, s katerim gospodarski subjekt med drugim izjavlja, da ne obstaja noben od naslednjih razlogov za izključitev:

4.2.1.1. Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, je bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (KZ-1; Ur. l. RS, št. 50/12-uradno prečiščeno besedilo in 54/15) in navedena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

Če je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

4.2.1.2. Gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, ker: - vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe znaša

50 eur ali več in- na dan oddaje ponudbe nima predloženih vseh obračunov davčnih

odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.


29/164

http://www.enarocanje.si/ESPD/

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije__________________________________________________________________________________4.2.1.3. Gospodarski subjekt je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz

postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

4.2.1.4. Gospodarskemu subjektu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

4.2.1.5. Nad gospodarskim subjektom se je začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe; njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče; njegove poslovne dejavnosti so začasno ustavljene; v skladu s predpisi druge države se je nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

4.2.2. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Podatki o ponudniku/podizvajalcu« (OBRAZEC 2).

4.2.3. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Ponudba« (OBRAZEC 3).

4.2.4. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec predračuna glede na sklop, na katerega se ponudnik prijavlja:

4.2.4.1 »Predračun za SKLOP 1« (OBRAZEC 4/1).4.2.4.2 »Predračun za SKLOP 2« (OBRAZEC 4/2)4.2.4.3 »Predračun za SKLOP 3« (OBRAZEC 4/3)4.2.4.4 »Predračun za SKLOP 4« (OBRAZEC 4/4)4.2.4.5 »Predračun za SKLOP 5« (OBRAZEC 4/5)4.2.4.6 »Predračun za SKLOP 6« (OBRAZEC 4/6)

Ponudnik mora k predračunu za vsak sklop priložiti popis ponujene opreme, iz katerega morajo biti jasno razvidni naslednji podatki: - proizvajalec, model in količine za strojno/programske opreme

o za SKLOP 1 mora biti iz popisa za strežnike razvidno vsaj število strežnikov, število in tip procesorja, količina pomnilnika, tip in velikost podatkovnega nosilca, število in tipi priključkov,

o za SKLOP 3., 4., 5. in 6. mora biti iz popisa razvidno vsaj tip, število in velikost podatkovnih nosilcev, količina pomnilnika, tip in število priključkov;

- proizvajalec ponujene programske opreme, naziv, verzija in število licenc za SKLOP 2.

Popis ponujene opreme je samostojen dokument, ki ga ponudnik ne sme združevati s tabelo izpolnjevanja zahtev iz 4.2.5. točke tega seznama.

4.2.5. Izpolnjene, podpisane in žigosane tabele tehničnih zahtev, glede na sklop, na katerega se ponudnik prijavlja:

4.2.5.1. »Tabela tehničnih zahtev za SKLOP 1« (OBRAZEC 5/1).4.2.5.2. »Tabela tehničnih zahtev za SKLOP 2« (OBRAZEC 5/2).4.2.5.3. »Tabela tehničnih zahtev za SKLOP 3« (OBRAZEC 5/3).4.2.5.4. »Tabela tehničnih zahtev za SKLOP 4« (OBRAZEC 5/4).4.2.5.5. »Tabela tehničnih zahtev za SKLOP 5« (OBRAZEC 5/5).4.2.5.6. »Tabela tehničnih zahtev za SKLOP 6« (OBRAZEC 5/6).

Navodilo za izpolnjevanje tabele:- V stolpec B ponudnik navede oznako modela opreme, oznako dela (v kolikor je to možno)

oziroma lastnost ponujene opreme. Pri zahtevah, kjer je zahtevana le prisotnost funkcionalnosti, ponudnik napiše naziv funkcionalnosti oziroma komponento, ki jo vključuje, če je to možno, sicer vpiše samo »da«. V stolpec Količina, navedite količino.

- Ponudnik v stolpec C navede stran iz tekoče označene priloge tehnične dokumentacije proizvajalca, navedene v nadaljevanju, kjer je razvidno, da je posamezna zahteva iz stolpca A izpolnjena.


30/164

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije__________________________________________________________________________________Ponudnik mora k tabeli tehničnih zahtev za posamezen sklop priložiti tekoče označeno prilogo - tehnično dokumentacijo (slikovno in tekstovno) proizvajalca ponujene opreme, iz katere mora biti jasno razvidno, da ponujena oprema v tehničnih karakteristikah ustreza vsem naročnikovim zahtevam. V kolikor to ni mogoče, se poda dodatno pojasnilo, iz katerega je razvidno, da oprema ustreza naročnikovim zahtevam. Zahtevana lastnost mora biti v prilogi označena oz. signirana, zraven označbe/signacije pa pripisana zaporedna številka naročnikove zahteve iz tabele tehničnih zahtev. Tekoče označena priloga je celotna tehnična dokumentacija proizvajalca, oštevilčena z neprekinjenim zaporedjem strani – številčenje naslednje priloge se nadaljuje, kjer je prenehalo številčenje trenutne priloge. Priloga je lahko fotokopija.

Tehnična dokumentacija je lahko predložena v tiskani ali v elektronski obliki. V primeru, da ponudnik predloži dokumentacijo v obeh oblikah in se ugotovi neskladje, bo naročnik upošteval predloženo dokumentacijo v tiskani obliki.

4.2.6. Podpisano in žigosano potrdilo proizvajalca glede na sklop, na katerega se ponudnik prijavlja:

4.2.6.1. za SKLOP 1., 3., 4., 5. in 6.:Potrdilo proizvajalca, iz katere je razvidno, da je ponudnik usposobljen za prodajo predmetne strojne opreme (lahko fotokopija).

V kolikor ponudnik v ponudbi za predmetno javno naročilo nastopa s podizvajalcem (ki ga navede v Seznamu podizvajalcev) in bo le-ta opravljal dobavo predmetne strojne opreme (delno ali v celoti), mora potrdilo iz te točke dokazovati zahtevano usposobljenost podizvajalca. V kolikor dobavo opreme delno izvede ponudnik, delno pa podizvajalec, mora biti potrdilo proizvajalca predloženo za oba.

4.2.6.2. za SKLOP 2:Potrdilo proizvajalca, iz katere je razvidno, da je ponudnik usposobljen za prodajo predmetne programske opreme (lahko fotokopija).

V kolikor ponudnik v ponudbi za predmetno javno naročilo nastopa s podizvajalcem (ki ga navede v Seznamu podizvajalcev) in bo le-ta opravljal dobavo programske opreme (delno ali v celoti), mora potrdilo iz te točke dokazovati zahtevano usposobljenost podizvajalca. V kolikor dobavo predmetne opreme delno izvede ponudnik, delno pa podizvajalec, mora biti potrdilo proizvajalca predloženo za oba.

4.2.7. Podpisana in žigosana Izjava proizvajalca, iz katere je razvidno, da zagotavlja razpoložljivost in združljivost nadomestnih delov še najmanj dve leti po izteku garancijske dobe (lahko fotokopija) – (velja za SKLOP 1., 3., 4., 5. in 6.)

4.2.8. Izpolnjen, podpisan in žigosan seznam usposobljenih strokovnjakov glede na sklop, na katerega se ponudnik prijavlja:

4.2.8.1. »Seznam usposobljenih strokovnjakov za SKLOP 1« (OBRAZEC 6/1), v katerem ponudnik navede:

- vsaj dva usposobljena strokovnjaka s področja ponujene strojne opreme.


- vsaj dva usposobljena strokovnjaka s področja VMware vSphere programske opreme,- vsaj dva usposobljena strokovnjaka s področja ponujene programske opreme za virtualizacijo omrežja.







31/164





Usposobljeni strokovnjaki se po področjih lahko podvajajo. (velja za SKLOP 2)

Usposobljeni strokovnjaki za posamezni sklop morajo imeti s ponudnikom sklenjeno delovno razmerje – pogodbo o zaposlitvi. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem (ki ga navede v Seznamu podizvajalcev), so lahko usposobljeni strokovnjaki, ki bodo v predmetnem javnem naročilu dejansko izvajali predmetne storitve na področjih, za katere zahteva usposobljenost, tudi podizvajalčevi. V tem primeru morajo imeti s podizvajalcem sklenjeno delovno razmerje – pogodbo o zaposlitvi.

Vsi navedeni usposobljeni strokovnjaki morajo imeti aktivno ali pasivno znanje slovenskega in angleškega jezika, pri čemer je znanje vsaj enega od obeh jezikov aktivno. V primeru težav pri komunikaciji med navedenim strokovnjakom in naročnikom, mora ponudnik zagotoviti prevajalca/tolmača v slovenski jezik na svoje stroške brez sprememb pogojev izvajanja storitve.

Ponudnik mora vse usposobljene strokovnjake, ki bodo izvajali predmetne storitve za katere se zahteva usposobljenost navesti v Seznam usposobljenih strokovnjakov (OBRAZEC 6) in za vsakega od njih, dokazati njihovo usposobljenost. V primeru, da ponudnik za strokovnjaka navedenega v seznamu ne izkaže usposobljenosti se ta strokovnjak izloči iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila. Izbrani ponudnik sme predmetne storitve, ki zahtevajo usposobljenost strokovnjakov, izvajati le s tistimi strokovnjaki, ki so navedeni v Seznamu in jim je priznana usposobljenost.

Ponudnik mora usposobljenost vsakega v seznamu navedenega strokovnjaka dokazovati z ustreznim dokazilom o usposobljenosti (certifikati, potrdila o šolanju oziroma druga potrdila o pridobljenem znanju). Zaželeno je, da ponudnik ta dokazila predloži že ob oddaji ponudbe.Dokazila o usposobljenosti so lahko fotokopije.

4.2.9. Izpolnjeni, podpisani in žigosani obrazci, vezani na reference:

4.2.9.1. »Seznam referenc« (OBRAZEC 7) .4.2.9.2. »Referenčno potrdilo (OBRAZEC 8). Zaželeno je, da ponudnik to dokazilo predloži že ob

oddaji ponudbe; lahko fotokopija.

Ponudnik bo izpolnil pogoje vezane na reference, če bo izkazal, da je v obdobju 2014-2017: za SKLOP 1:

- vsaj za dva referenčna naročnika izvedel dobavo in postavitev strežniškega sistema temelječega na principu strežniških rezin (vsaj 10 rezin) in virtualizacijske platforme VMware.

za SKLOP 2:- vsaj za dva referenčna naročnika izvedel dobavo in namestitev programske opreme za

VNware. Od njiju mora vsaj ena referenca vključevati dobavo in namestitev programske opreme VMware vSphere.

- vsaj za enega referenčnega naročnika izvedel dobavo in namestitev programske opreme za virtualizacijsko omrežje na VMware vSphere platformi.

za SKLOP 3 in 4:- vsaj za 2 referenčna naročnika izvedel dobavo in postavitev dveh diskovnih polj z

vključeno replikacijo podatkov med njima. Vsaj ena referenca mora vključevati postavitev diskovnih polj, ki ju sestavljajo diskovni moduli brez vrtljivih delov (SSD ali druga tehnologija).

Za SKLOP 5:- vsaj za 2 referenčna naročnika izvedel dobavo in postavitev diskovnega polja, na

katerega se izvaja zaščita podatkovne baze Oracle._________________________________________________________________________________________Razpisna dokumentacija št. 430-24/2017 – Nadgradnja virtualizacijskega in shranjevalnega okolja

32/164


Za SKLOP 6: - vsaj za 2 referenčna naročnika izvedel dobavo in postavitev stikal za priklop

shranjevalnih sistemov.

V kolikor ponudnik v ponudbi za predmetno javno naročilo nastopa s podizvajalcem (ki ga navede v Seznamu podizvajalcev) in bo le-ta izvedel dobavo ali postavitev opreme (delno ali v celoti), za kateri se zahtevajo reference, so lahko zgoraj navedene reference podizvajalčeve. Predložena referenčna potrdila, ki se glasijo bodisi na ponudnika bodisi na podizvajalca morajo kumulativno izkazati izpolnitev zahteve naročnika po referencah.

Isti referenčni naročnik lahko potrdi referenco za en sklop ali več sklopov, kot tudi za eno ali več alinej posameznega sklopa, če je ponudnik za njega opravil referenčne storitve, ki se nanašajo na en ali več sklopov, ali eno ali več alinej posameznega sklopa predmetnega javnega naročila.

4.2.10. Izpolnjen, parafiran (vsaka stran osnutka posebej), podpisan in žigosan osnutek pogodbe, glede na sklop, na katerega se ponudnik prijavlja:

4.2.10.1. »Osnutek pogodbe za SKLOP 1« (OBRAZEC 9/1).4.2.10.2. »Osnutek pogodbe za SKLOP 2« (OBRAZEC 9/2).4.2.10.3. »Osnutek pogodbe za SKLOP 3« (OBRAZEC 9/3).4.2.10.4. »Osnutek pogodbe za SKLOP 4« (OBRAZEC 9/4).4.2.10.5. »Osnutek pogodbe za SKLOP 5« (OBRAZEC 9/5).4.2.10.6. »Osnutek pogodbe za SKLOP 6« (OBRAZEC 9/6).

4.2.11. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Izjava ponudnika, da ne nastopa s podizvajalci« (OBRAZEC 10). Če ponudnik nastopa s podizvajalci, tega obrazca ne prilaga k ponudbi!

4.2.12. Drugo: velja za SKLOP 1:V primeru, da ponudnik v okviru modularnega sistema ponudi skupaj manj centralnih procesnih enot od zahtevnih, predloži izračun, iz katerega bo razvidno, da ponujena oprema zadošča naročnikovim zahtevam za skupno procesorsko moč in kapaciteto. Za procesorsko moč mora biti izračun narejen na podlagi meritev neodvisnih organizacij.

4.2.12. Dokazila iz uradnih evidenc (zaželeno je, ni pa obvezno)

4.2.12.1. Potrdilo iz kazenske evidence, ki izkazuje, da ni razloga za izključitev ponudnika, podanega v točki 4.2.1.1. Potrdilo mora odražati zadnje stanje, v nobenem primeru pa ne sme biti starejše od štirih mesecev, šteto od roka za predložitev ponudb (lahko fotokopija).

4.2.12.2. Potrdilo finančnega urada, ki izkazuje, da ni razloga za izključitev ponudnika, podanega v točki 4.2.1.2. Potrdilo mora odražati stanje na dan oddaje ponudbe (lahko fotokopija).

4.2.12.3. Potrdilo iz evidence o pravnomočnih odločbah o prekrških pristojnega inšpektorata za delo, ki izkazuje, da ni razloga za izključitev ponudnika, podanega v točki 4.2.1.4. Potrdilo mora odražati stanje zadnjih treh let pred potekom roka za oddajo ponudb (lahko fotokopija).

4.2.12.4. Potrdilo pristojnega sodišča, ki izkazuje, da ni razloga za izključitev ponudnika, podanega v točki 4.2.1.5. Potrdilo mora odražati zadnje stanje, v nobenem primeru pa ne sme biti starejše od štirih mesecev, šteto od roka za predložitev ponudb (lahko fotokopija)

4.2.13. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Pooblastilo fizične osebe za pridobitev podatkov iz kazenske evidence« (zaželeno je, ni pa obvezno) (OBRAZEC 11).

Ponudnik predloži pooblastila vseh svojih članov upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa, ali oseb, ki imajo pooblastila za zastopanje ponudnika ali odločanje ali nadzor. Ponudnik lahko (zaželeno je, ni pa obvezno) zgornji obrazec nadomesti s predložitvijo dokazil iz uradne evidence, in sicer:_________________________________________________________________________________________Razpisna dokumentacija št. 430-24/2017 – Nadgradnja virtualizacijskega in shranjevalnega okolja

33/164


4.2.13.1. Potrdilo iz kazenske evidence, ki izkazuje, da ni razloga za izključitev katerekoli osebe iz prejšnjega odstavka, podanega v točki 4.2.1.1. Potrdilo mora odražati zadnje stanje, v nobenem primeru pa ne sme biti starejše od štirih mesecev, šteto od roka za predložitev ponudb (lahko fotokopija).

4.3. Seznam dodatnih dokumentov v primeru ponudbe s podizvajalci

4.3.1. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Seznam podizvajalcev« (OBRAZEC 12).

4.3.2. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Soglasje podizvajalca za neposredna plačila« (OBRAZEC 13) (lahko fotokopija), če podizvajalec zahteva neposredno plačilo. Šteje se, da podizvajalec zahteva neposredno plačilo, če ponudnik v ponudbi predloži navedeno soglasje.

4.3.3. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »ESPD«, ki izkazuje, da podizvajalec ni v enem od položajev iz točke 4.2.1.

4.3.4. Dokazila podizvajalca iz uradnih evidenc iz točk 4.2.12.1. do 4.2.12.4. (zaželeno je, ni pa obvezno).

4.3.5. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Pooblastilo fizične osebe za pridobitev podatkov iz kazenske evidence« (zaželeno je, ni pa obvezno) (OBRAZEC 11).

Ponudnik predloži pooblastila vseh podizvajalčevih članov upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa, ali oseb, ki imajo pooblastila za zastopanje podizvajalca ali odločanje ali nadzor. Ponudnik lahko (zaželeno je, ni pa obvezno) zgornji obrazec nadomesti s predložitvijo dokazil iz uradne evidence iz točke 4.2.13.1.

4.4. Seznam dokumentov za ugotavljanje sposobnosti in izpolnjevanja tehničnih zahtev v primeru skupne ponudbe

4.4.1. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »ESPD«, ki izkazuje, da skupni ponudnik ni v enem od položajev iz točke 4.2.1. - izpolni in podpiše vsak ponudnik, ki nastopa v skupni ponudbi, posamično.

4.4.2. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Podatki o ponudniku« (OBRAZEC 2) – izpolni, podpiše in žigosa vsak ponudnik, ki nastopa v skupni ponudbi, posamično, vsak na svojem obrazcu.

4.4.3. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Ponudba« (OBRAZEC 3) – izpolni, podpiše in žigosa vsak ponudnik, ki nastopa v skupni ponudbi, posamično, vsak na svojem obrazcu.

4.4.4. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Predračun za SKLOP 1 s prilogo« (OBRAZEC 4/1) in/oz. »Predračun za SKLOP 2 s prilogo« (OBRAZEC 4/2) in/oz. »Predračun za SKLOP 3 s prilogo« (OBRAZEC 4/3) in/oz. »Predračun za SKLOP 4 s prilogo« (OBRAZEC 4/4) in/oz. »Predračun za SKLOP 5 s prilogo« (OBRAZEC 4/5) in/oz. »Predračun za SKLOP 6 s prilogo« (OBRAZEC 4/6) - vsi sodelujoči ponudniki sopodpišejo in žigosajo en (isti) izvod obrazca.

4.4.5. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Tabela tehničnih zahtev za SKLOP 1« (OBRAZEC 5/1) in/oz. »Tabela tehničnih zahtev za SKLOP 2« (OBRAZEC 5/2) in/oz. »Tabela tehničnih zahtev za SKLOP 3« (OBRAZEC 5/3) in/oz. »Tabela tehničnih zahtev za SKLOP 4« (OBRAZEC 5/4) in/oz. »Tabela tehničnih zahtev za SKLOP 5« (OBRAZEC 5/5) in/oz. »Tabela tehničnih zahtev za SKLOP 6« (OBRAZEC 5/6) - vsi sodelujoči ponudniki sopodpišejo in žigosajo en (isti) izvod obrazca.

Zahtevana tehnična dokumentacija ponujene opreme iz točke 4.2.5. seznama dokumentov za ugotavljanje sposobnosti - lahko predložena s strani enega ali več ponudnikov iz skupne ponudbe, pri čemer mora vsa predložena dokumentacija kumulativno izkazati izpolnitev zahteve naročnika (lahko fotokopije).

4.4.6. Podpisano in žigosano potrdilo proizvajalca, iz katerega je razvidno,


34/164


- da je ponudnik usposobljen za prodajo predmetne strojne opreme (velja za SKLOP 1., 3., 4., 5. in 6. SKLOP) in /oziroma- da je ponudnik usposobljen za prodajo predmetne programske opreme (velja za SKLOP 2) lahko predložena s strani enega ali več ponudnikov iz skupne ponudbe, pri čemer mora vsa predložena dokumentacija kumulativno izkazati izpolnitev zahteve naročnika (lahko fotokopije).

4.4.7. Podpisana in žigosana izjava proizvajalca, iz katere je razvidno, da zagotavlja razpoložljivost in združljivost nadomestnih delov še najmanj dve leti po izteku garancijske dobe) - lahko predložena s strani enega ali več ponudnikov iz skupne ponudbe, pri čemer mora vsa predložena dokumentacija kumulativno izkazati izpolnitev zahteve naročnika (lahko fotokopije) (velja za SKLOP 1., 3., 4., 5. in 6.)

4.4.8. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Seznam usposobljenih strokovnjakov za SKLOP 1« (OBRAZEC 6/1) in/oz. »Seznam usposobljenih strokovnjakov za SKLOP 2« (OBRAZEC 6/2) in/oz. »Seznam usposobljenih strokovnjakov za SKLOP 3« (OBRAZEC 6/3) in/oz. »Seznam usposobljenih strokovnjakov za SKLOP 4« (OBRAZEC 6/4) in/oz. »Seznam usposobljenih strokovnjakov za SKLOP 5« (OBRAZEC 6/5) in/oz. »Seznam usposobljenih strokovnjakov za SKLOP 6« (OBRAZEC 6/6) - vsi sodelujoči ponudniki sopodpišejo in žigosajo en (isti) izvod obrazca.Dokazila o usposobljenosti strokovnjakov iz točke 4.2.8. seznama dokumentov za ugotavljanje sposobnosti (če so predložena v ponudbi) - lahko predložena s strani enega ali več ponudnikov iz skupne ponudbe, pri čemer morajo vsa predložena dokazila kumulativno izkazati izpolnitev zahteve naročnika (lahko fotokopije).

4.4.9. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Seznam referenc« (OBRAZEC 7) - vsi sodelujoči ponudniki sopodpišejo in žigosajo en (isti) izvod obrazca.

Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Referenčno potrdilo« (OBRAZEC 8) (če je predložen že v ponudbi) - lahko predložen s strani enega ali več ponudnikov iz skupne ponudbe, pri čemer morajo vsa predložena referenčna potrdila kumulativno izkazati izpolnitev zahteve naročnika (lahko fotokopije).

4.4.10. Izpolnjen, parafiran (vsaka stran osnutka posebej), podpisan in žigosan obrazec »Osnutek pogodbe za SKLOP 1« (OBRAZEC 9/1) in/oz. obrazec »Osnutek pogodbe za SKLOP 2« (OBRAZEC 9/2) in/oz. obrazec »Osnutek pogodbe za SKLOP 3« (OBRAZEC 9/3) in/oz. obrazec »Osnutek pogodbe za SKLOP 4« (OBRAZEC 9/4) in/oz. obrazec »Osnutek pogodbe za SKLOP 5« (OBRAZEC 9/5) in/oz. obrazec »Osnutek pogodbe za SKLOP 6« (OBRAZEC 9/6)- vsi sodelujoči ponudniki sopodpišejo in žigosajo en (isti) izvod obrazca.

4.4.11. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Izjava ponudnika, da ne nastopa s podizvajalci« (OBRAZEC 10) – vsi sodelujoči ponudniki sopodpišejo in žigosajo en (isti) izvod obrazca.

4.4.12. Dokazila iz uradnih evidenc iz točke 4.2.12.1. do 4.2.12.4. (če so predložena v ponudbi)

– predložena za vsakega ponudnika v skupni ponudbi (lahko fotokopije).

4.4.13. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Pooblastilo fizične osebe za pridobitev podatkov iz kazenske evidence« (OBRAZEC 11) (če je predloženo v ponudbi – predloženo za vse osebe, navedene v točki 4.2.13., vsakega ponudnika v skupni ponudbi.) (lahko fotokopija)

Potrdilo iz uradne evidence iz točke 4.2.13.1. (če je predloženo v ponudbi) – predloženo za vse osebe iz prejšnjega odstavka vsakega ponudnika v skupni ponudbi (lahko fotokopija).

V primeru skupne ponudbe s podizvajalci dodatno še:4.4.14. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Seznam podizvajalcev« (OBRAZEC 12) - vsi

sodelujoči ponudniki sopodpišejo in žigosajo en (isti) izvod obrazca.

4.4.15. Izpolnjeni, podpisani in žigosani obrazci s strani podizvajalcev od točk 4.3.1 do 4.3.5.

Dokumenti navedeni pod točkami 4.2.4 – Popis ponujene opreme, 4.2.5., 4.2.6. in 4.2.7. so obvezna tehnična dokumentacija.


35/164


5. PONUDBA

5.1. Jezik

Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti v slovenskem jeziku.

Tehnična dokumentacija iz točke 4.2.5., potrdila proizvajalca iz točke 4.2.6. in 4.2.7. ter dokazila o usposobljenosti iz točke 4.2.8. seznama dokumentov za ugotavljanje sposobnosti, so lahko predloženi v angleškem jeziku.

Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, lahko to zahteva in ponudniku določi ustrezen rok. Stroške prevoda nosi ponudnik. Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba oziroma njen uradni prevod v slovenskem jeziku.

5.2. Udeležba podizvajalcev in neposredno plačilo podizvajalcem

Udeležba podizvajalcev v tem javnem naročilu je dovoljena.

Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim naročnik po ZJN-3 sklene pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v

podizvajanje (OBRAZEC 12 in ESPD ponudnika),- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike vseh predlaganih podizvajalcev (ESPD

posameznega podizvajalca),- predložiti izpolnjene in podpisane ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3,- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. Šteje se, da

podizvajalec zahteva neposredno plačilo, če ponudnik v ponudbi predloži »Soglasje podizvajalca za neposredna plačila« (OBRAZEC 13)

- predložiti morebitno drugo zahtevano dokumentacijo iz seznama dokumentov za ugotavljanje sposobnosti in izpolnjevanja tehničnih zahtev.

Če za podizvajalca obstajajo razlogi za izključitev iz točke 4.2.1. seznama za ugotavljanje sposobnosti in izpolnjevanja tehničnih zahtev, bo naročnik takega podizvajalca zavrnil. Ravno tako bo naročnik podizvajalca zavrnil v primeru, če se bo ponudnik pri izpolnjevanju pogojev za sodelovanje skliceval na podizvajalca, dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje podizvajalca pa ne bodo ustrezna.

Naročnik si pridržuje pravico, da pred oddajo javnega naročila od najugodnejšega ponudnika zahteva, da predloži najnovejša dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razloga za izključitev iz točke 4.2.1. seznama dokumentov za ugotavljanje sposobnosti in izpolnjevanje tehničnih zahtev ter dokazila v zvezi z izpolnjevanjem pogojev za sodelovanje za svojega podizvajalca (če se ponudnik pri izpolnjevanju pogojev za sodelovanje sklicuje na podizvajalca).

Ponudnik lahko dokazila o neobstoju izključitvenih razlogov iz točke 4.2.1. seznama dokumentov za ugotavljanje sposobnosti in izpolnjevanja tehničnih zahtev, in izpolnjevanju pogojev za sodelovanje za svojega podizvajalca predloži sam. Naročnik si pridržuje pravico da preveri verodostojnost predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

Neposredno plačilo podizvajalcu na način, določen v 5. odstavku 94. člena ZJN-3 je obvezno le v primeru, če podizvajalec v skladu in na način, določen v 2. in 3. odstavku tega člena, zahteva neposredno plačilo. V nasprotnem primeru velja določba 6. odstavka tega člena.

Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila.

5.3. Skupna ponudba

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik izpolnjevati vse pogoje iz točke 4.2.1. seznama dokumentov za ugotavljanje sposobnosti in izpolnjevanja tehničnih zahtev, predložena skupna ponudba pa mora vsebovati ponudbeno dokumentacijo, kot je


36/164

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije__________________________________________________________________________________opredeljeno v točki 4.4. seznama dokumentov za ugotavljanje sposobnosti in izpolnjevanje tehničnih zahtev.

Če bo takšna skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega javnega naročila, bo naročnik lahko zahteval predložitev akta o skupni izvedbi naročila, ki mora obsegati:

- medsebojno odgovornost posameznih članov skupine za izvedbo naročila znotraj skupine,- neomejeno solidarno odgovornost članov skupine do naročnika glede vseh obveznosti,- glavnega nosilca izvedbe obveznosti, s katerim bo naročnik komuniciral,- nosilca finančnih obračunov in transakcij z navedbo transakcijskega računa, preko katerega

se bo izvajalo plačevanje izvedenih obveznosti,- nosilca zavarovanja obveznosti iz naslova dobre izvedbe del (v kolikor se zavarovanje

zahteva),- določila v primeru izstopa partnerja,- opredelitev deležev in področje dela.

5.4. Ponudbe v variantah

Ponudbe v variantah niso dovoljene.

5.5. Obseg ponudbe

Ponudnik lahko poda ponudbo za posamezen sklop, več sklopov ali za celotno naročilo. Predložitev ponudbe le za del posameznega sklopa ni možna!

5.6. Oblika ponudbe

Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki jih pripravi naročnik in so sestavni del razpisne dokumentacije (v nadaljevanju obrazci) ter ponudbi priloži te obrazce kot tudi vse druge zahtevane dokumente, razen če ni drugače določeno. Če ponudnik ne poda podatkov na obrazcih, ki jih je pripravil naročnik, lahko predloži dokument izdelan s strani ponudnika oziroma drugih pristojnih oseb, ki v bistvenih elementih vsebinsko ustreza obrazcu, ki ga je pripravil naročnik.

Ponudba mora biti v celoti predložena v tiskani obliki, razen tehnične dokumentacije, ki je lahko predložena v tiskani obliki ali na fizičnem elektronskem mediju. V primeru, da sta v ponudbi predloženi obe obliki, in pride med njima do razhajanj, bo naročnik upošteval tiskano verzijo.

Ponudnik v ponudbi skladno z zahtevo iz točke 4.2.5. Seznama za ugotavljanje sposobnosti in izpolnjevanja tehničnih zahtev v tiskani obliki predloži tiste dele tehnične dokumentacije proizvajalca ponujene opreme, iz katerih je jasno razvidno izpolnjevanje zahtev iz tabele izpolnjevanja tehničnih zahtev za posamezni sklop. Če ponudnik predloži le del tehnične dokumentacije proizvajalca, mora biti razvidna njena identifikacija (naslov dokumenta, spletna stran…). Celotno ali preostalo tehnično dokumentacijo ponudnik lahko predloži v elektronski obliki na fizičnem mediju.

Vsi v ponudbi predloženi obrazci oziroma priloge morajo biti v celoti izpolnjeni (razen če naročnik v samem dokumentu določi drugače), podpisani in žigosani s strani ponudnika oziroma drugih pristojnih oseb.

Ponudniki morajo ponudbene dokumente predložiti brez dodatnih pogojev.

Vsi zahtevani dokumenti naj bodo zloženi po vrstnem redu, kot so navedeni v Seznamu predloženih dokumentov (OBRAZEC 1).

Vsi dokumenti, predloženi v ponudbi, morajo biti originali, razen dokumenti, za katere naročnik v razpisni dokumentaciji izrecno določi, da so lahko v fotokopiji (v primeru, da bo naročnik naknadno zahteval originalno dokazilo, ga mora ponudnik v roku 3 dni prinesti v vpogled).

Vsi dokumenti, predloženi v ponudbi, morajo biti zvezani z vrvico v celoto in notranje pečateni tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov oziroma pečata. To pomeni, da mora biti vsak list v ponudbeni dokumentaciji preluknjan, vsi listi pa skupaj zvezani z vrvico, ki se jo z etiketo ali pečatnim voskom zalepi na prvi ali zadnji list ponudbenega dokumenta oz. na prvo ali zadnjo stran mape, registratorja ipd. (odvisno v kaj je ponudba vložena) ter žigosa. Če je dokument vložen v _________________________________________________________________________________________Razpisna dokumentacija št. 430-24/2017 – Nadgradnja virtualizacijskega in shranjevalnega okolja

37/164

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije__________________________________________________________________________________plastificirano mapo, ni dovolj, da je zvezana z vrvico le mapa, temveč mora biti dokument preluknjan skupaj z mapo in zvezan z vrvico.

V primeru, da ponudnik v svoji ponudbi predloži tehnično dokumentacijo v elektronski obliki na fizičnem mediju mora biti le-ta vložen v plastični ovoj za CD, na vložnem delu mora biti zalepljen z etiketo ali pečatnim voskom in biti jasno označen (navesti številko predmetnega javnega naročila). Ovoj v katerega je vložen fizični medij, mora biti mora biti zvezan z vrvico v celoto in notranje pečaten.

Ne glede na zgoraj navedeno, ima predstavnik ponudnika, ki je prisoten na javnem odpiranju ponudb, možnost, da v navzočnosti strokovne komisije za izvedbo postopka oddaje javnega naročila ter ostalih prisotnih na licu mesta izpolni zahtevo naročnika in vse dokumente zveže z vrvico v celoto ter jih notranje pečati na način, kot je predhodno navedeno. V kolikor predstavnik ponudnika na javnem odpiranju ne razpolaga z žigom, velja njegov podpis. Naknadna izpolnitev zahteve naročnika po vezavi z vrvico in notranjem pečatenju se zabeleži v zapisniku o javnem odpiranju ponudb.

V kolikor se ponudnik javnega odpiranja ponudb ne udeleži, se njegova ponudba zveže z vrvico in notranje pečati (zalepi etiketa) ob prisotnosti strokovne komisije in predstavnikov ponudnikov, ki se javnega odpiranja ponudb udeležijo. Takšno ravnanje se zabeleži v zapisniku o javnem odpiranju ponudb.

5.7. Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati do 31.03.2018.

V izjemnih okoliščinah bo naročnik lahko zahteval, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje.

5.8. Stroški ponudbe

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.

5.9. Navodila za izpolnjevanje predračuna in ponudbena cena

Predračun mora biti izpolnjen, podpisan in žigosan na priloženem - obrazcu »Predračun za SKLOP 1« (OBRAZEC 4/1) in/oziroma - obrazcu »Predračun za SKLOP 2« (OBRAZEC 4/2) in/oziroma - obrazcu »Predračun za SKLOP 3« (OBRAZEC 4/3) in/oziroma - obrazcu »Predračun za SKLOP 4« (OBRAZEC 4/4) in/oziroma- obrazcu »Predračun za SKLOP 5« (OBRAZEC 4/5) in/oziroma - obrazcu »Predračun za SKLOP 6« (OBRAZEC 4/6).

Ponudnik mora v obrazcu predračuna navesti vse cene, ki so zahtevane, in ne sme spreminjati vsebine postavk predračuna, razen če ni v teh navodilih drugače določeno.

SKLOP 1 Ponudnik poda ponudbene cene za:

- strojno opremo z vključeno garancijo,- izvedbo storitev,- uro dela za dodatne storitve.

SKLOP 2:Ponudnik poda ponudbene cene za:

- programsko opremo z vključeno podporo in posodobitvami,- izvedbo storitev,- uro dela za dodatne storitve.

SKLOP 3: Ponudnik poda ponudbeno ceno za:

- strojno opremo za nadgradnjo primarnega diskovnega polja z vključeno garancijo,- strojno opremo za nadgradnjo rezervnega diskovnega polja z vključeno garancijo,- izvedbo storitev ob nadgradnji primarnega diskovnega polja,- izvedbo storitev ob nadgradnji rezervnega diskovnega polja.


38/164

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije__________________________________________________________________________________SKLOP 4:Ponudnik poda ponudbeno ceno za:

- strojno opremo – primarno diskovno polje z vključeno garancijo,- strojno opremo – rezervno diskovno polje z vključeno garancijo,- strojno opremo – drugo rezervno diskovno polje z vključeno garancijo,- izvedbo storitev ob dobavi primarnega diskovnega polja z vključeno garancijo,- izvedbo storitev ob dobavi rezervnega diskovnega polja,- izvedbo storitev ob dobavi drugega rezervnega diskovnega polja,- uro dela za dodatne storitve.

SKLOP 5:Ponudnik poda ponudbeno ceno za:


SKLOP 6:Ponudnik poda ponudbeno ceno za:


Cene na enoto brez in z DDV iz predračuna morajo biti zaokrožene na dve decimalni mesti natančno. Ne glede na navedeno pa se bo, v primeru:

- da bo določena cena na enoto brez in z DDV zapisana brez ali z manj kot petimi decimalnimi mesti, za manjkajoča decimalna mesta upoštevalo število »0«,

- da bo določena cena na enoto brez in z DDV zapisana z več kot petimi decimalnimi mesti, ta cena zaokrožila na pet decimalnih mest natančno po spodnjem zgledu.

Zgled: če je število šestega decimalnega mesta manjše od pet, se znesek v evrih zaokroži

navzdol (npr. 24,78234 EUR postane 24,7823 EUR); če je število šestega decimalnega mesta pet ali več, se znesek v evrih zaokroži navzgor

(npr. 24,78235 EUR postane 24,7824 EUR),

Če ponudnik v predračunih namesto cene na enoto vpiše drug znak, simbol, ki ni številka ali znesek, oziroma pusti okno neizpolnjeno, se šteje, da je ponudbena cena na enoto za tisto postavko 0,00 EUR.

Vse ponudbene cene morajo biti izražene v EUR.

Ponudbena cena na enoto mora biti fiksna ves čas trajanja pogodbe ter mora zajemati vse stroške, ki jih bo ponudnik imel z realizacijo celotnega javnega naročila, in druge dajatve. Naročnik dodatnih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeni ceni na enoto, naknadno ne bo priznaval.

Morebitni popusti morajo biti vključeni v ceni na enoto.

DDV mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem predračuna.

5.10. Neobičajno nizka ponudba

Naročnik bo, v kolikor meni, da je ponudba ponudnika neobičajno nizka oziroma v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve predmetnega javnega naročila, in v primerih, ko naročnik prejme vsaj 4 pravočasne ponudbe, ravnal v skladu s 86. členom ZJN-3.

5.11. Plačilni pogoji

Velja za vse SKLOPE Naročnik bo dobavljeno opremo in opravljene storitve ob nadgradnji oziroma namestitvi opreme na posamezni lokaciji plačal v roku 30 dni od dneva prejema računa, ki bo izstavljen po podpisu dobavnice o dobavi opreme oziroma prevzemnega zapisnika o opravljenih storitvah, na transakcijski račun izvajalca/podizvajalca.


39/164

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije__________________________________________________________________________________Velja za SKLOPE 1, 2., 4., 5. n 6.Naročnik bo dodatne storitve plačeval v roku 30 dni od dneva prejema računa, ki bo izstavljen po podpisu prevzemnega zapisnika o opravljenih storitvah, na transakcijski račun izvajalca/podizvajalca.

Velja samo za SKLOP 2: Naročnik bo morebitno nabavljeno dodatno programsko opremo plačeval v roku 30 dni od dneva prejema računa, ki bo izstavljen po podpisu dobavnice, na transakcijski račun izvajalca/podizvajalca.

5.12. Garancijski pogoji

Kot je navedeno v točki 5. II. poglavja razpisne dokumentacije.

5.13. Roki dobave in izvedbe storitev


5.14. Lokacija dobave in izvedbe storitev


5.15. Finančna zavarovanja

5.15.1. Dobra izvedba pogodbenih obveznosti

Finančno zavarovanje – kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oziroma bančno garancijo, izdano s strani zavarovalnice/banke bo izbrani ponudnik predložil naročniku najkasneje v roku deset dni od dneva prejema pogodbe v podpis, in sicer za vsak posamezni sklop:- v višini 5% od skupne vrednosti z DDV po predračunu za SKLOP 1 in/oziroma

- v višini 5% od skupne pogodbene vrednosti z DDV po predračunu za SKLOP 2in/oziroma

- v višini 5% od skupne pogodbene vrednosti z DDV po predračunu za SKLOP 3 in/oziroma



- v višini 5% od skupne pogodbene vrednosti z DDV po predračunu za SKLOP 6,

ki mora veljati še vsaj 30 dni po preteku veljavnosti pogodbe. Naročnik bo datum veljavnosti finančnega zavarovanja določil v pogodbi o izvedbi javnega naročila, upoštevajoč časovnost izvedbe postopka oddaje predmetnega javnega naročila in obdobje veljavnosti pogodbe.

Če bo ponudnik izbran za več sklopov ali celotno naročilo, lahko predloži eno (skupno) finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, pri čemer morajo biti podatki za posamezni sklop jasno razvidni (naziv sklopa in višina finančnega zavarovanja za posamezni sklop).

Vzorec - Obrazec garancije za dobro izvedbo posla po EPGP-758 je priložen na koncu te razpisne dokumentacije.

Naročnik bo unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v primeru, da obveznosti po pogodbi ne bodo pravočasno ali pravilno izpolnjene oziroma jih bo izvajalec prenehal izvajati.

6. NAČIN, MESTO IN ČAS ODDAJE PONUDBE

Ponudbo za javno naročilo ponudnik lahko predloži osebno najkasneje do 15.11.2017 do 10:00 ure, ali pošlje priporočeno po pošti na naslov:

ZPIZ, Kolodvorska ulica 15, 1000 LJUBLJANA,


40/164


Služba za računovodstvo in javna naročila(V ROKE Katja Zakrajšek)

pri čemer se šteje, da je ponudba prispela pravočasno, če prispe v vložišče naročnika do datuma in ure, ki sta določena za oddajo ponudb.

Ponudba mora biti predložena v zaprti ovojnici. Na ovojnici ponudnik navede:

»NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA JN št. 430-24/2017«

Na hrbtni strani mora biti označen naslov ponudnika. V primeru, da dva ali več ponudnikov odda skupno ponudbo, morajo biti na hrbtni strani navedeni vsi ponudniki.

Obravnavane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v zgoraj navedenem roku.

7. UMIK PONUDBE

Ponudnik lahko v postopku javnega naročanja umakne svojo ponudbo.

8. DATUM, ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB

Javno odpiranje ponudb bo dne 15.11.2017 ob 12:00 uri na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska ulica 15, 1000 Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo sodelovali pri javnem odpiranju ponudb, se morajo izkazati s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje, pač pa se identificirajo z osebnim dokumentom.

Strokovna komisija za izvedbo postopka oddaje javnega naročila, ki jo imenuje naročnik, bo objavila glavne podatke iz vsake ponudbe, in sicer:

- navedbo sklopa, na katerega se ponudnik prijavlja,- skupno ponudbeno vrednost v EUR z DDV iz predračuna za posamezni sklop,- funkcionalnost – (velja le za SKLOP 3) ter- navedbo morebitnih pomanjkljivosti ponudbe, ki jih bo strokovna komisija ugotovila že

na odpiranju ponudb.

Strokovna komisija bo vodila zapisnik o javnem odpiranju ponudb. Po en izvod zapisnika bo naročnik vročil navzočim predstavnikom ponudnikov takoj po javnem odpiranju ponudb, ostalim ponudnikom, ki na javnem odpiranju ne bodo prisotni, pa ga bo posredoval najkasneje v petih delovnih dneh po javnem odpiranju ponudb.

9. MERILA ZA DOLOČITEV EKONOMSKO NAJUGODNEJŠE PONUDBE

Velja za SKLOP 1., 2., 4., 5. in 6.:Določena bo ekonomsko najugodnejša ponudba za posamezni sklop na podlagi najnižje skupne ponudbene vrednosti v EUR z DDV po predračunu.

Velja za SKLOP 3:

A. Skupna ponudbena vrednost – najvišje možno število točk je 90

S tem merilom se bo primerjala skupna ponudbena vrednost v EUR z DDV iz ponudbenega predračuna med posameznimi ponudbami. Cenovno najugodnejša ponudba prejme 90 točk, preostale ponudbe pa ustrezno manjše število točk, in sicer glede na vrednost odstopanja ponujene skupne ponudbene vrednosti od skupne ponudbene vrednosti cenovno najugodnejšega ponudnika.

Formula:

PVt = PVmin / PVP x 90

PVt………. Skupna ponudbena vrednost v točkahPVmin…..najnižja skupna ponudbena vrednostPVp……ponujena skupna ponudbena vrednost_________________________________________________________________________________________Razpisna dokumentacija št. 430-24/2017 – Nadgradnja virtualizacijskega in shranjevalnega okolja

41/164


B. Funkcionalnost – najvišje možno število točk je 10

S tem merilom se bo primerjala funkcionalnost ponudbe, v kateri je ponujena oprema, ki omogoča:- nastavljanje omejitve porabe virov ali rezervacije virov na nivoju virtualnega stroja,- izvajanje replikacije na rezervno diskovno polje na nivoju virtualnega stroja (zahteva

1.5.1.5 tega sklopa) in - spremljanje delovanja na nivoju virtualnega stroja (zahtevi 1.6.5. in 2.6.5 tega sklop).

Ponudba, ki omogoča vse zgornje alineje skupaj, prejme 10 točk. V primeru, da ponudnik poda funkcionalnost le za eno ali dve alineji, prejme 0 točk.

Naročnik bo na podlagi zgornjih meril določil ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Ekonomsko najugodnejša ponudba je ponudba z doseženim največjim skupnim številom točk (A+B).

Ravnanje naročnika v primeru enakega skupnega števila točk (A+B) dveh ali več ponudnikov:- V primeru, da izbor ekonomsko najugodnejše ponudbe po določenih merilih ne bo

možen zaradi enakega skupnega števila točk dveh ali več ponudnikov, bo naročnik kot ekonomsko najugodnejšo ponudbo določil ponudbo tistega ponudnika, ki prejel več točk po merilu A,

- V primeru, da izbor ekonomsko najugodnejše ponudbe še vedno ne bo možen zaradi prejetega enakega skupnega števila točk dveh ali več ponudnikov po merilu A, bo naročnik kot ekonomsko najugodnejšo ponudbo določil ponudbo tistega ponudnika, ki bo ponudil nižjo ponudbeno ceno.

V primeru, da izbor najugodnejšega ponudnika še vedno ne bo možen, bo naročnik v svojih poslovnih prostorih organiziral met kocke ob prisotnosti vseh ponudnikov z enakim številom točk. Izbran bo tisti ponudnik, ki bo pri metu dosegel večje število pik. Met kocke se ponavlja toliko časa, dokler en od ponudnikov ne doseže večjega števila pik. V primeru, da se pozvani ponudnik ne udeleži metanja kocke, se šteje, da umika svojo ponudbo.

10. DOPUSTNE DOPOLNITVE, POPRAVKI IN POJASNILA PONUDBE

Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti ponudniki, nepopolne ali napačne, oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da ponudniki v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če ponudnik ne bo predložil manjkajočega dokumenta ali ne bo dopolnil, popravil ali pojasnil ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudnika izključil iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

- svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3, in ponudbe v okviru meril,

- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev

njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

V primeru računskih napak bo naročnik ravnal skladno s 7. odstavkom 89. člena ZJN-3.

Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru dvoma oziroma nejasnosti v zvezi z vsebino predloženih dokumentov v ponudbeni dokumentaciji, od ponudnika naknadno zahteva dodatno dokumentacijo.

11. ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

Naročnik bo sprejel odločitev o oddaji naročila najpozneje v 90 dneh od roka za oddajo ponudb in o njej pisno obvestil vse ponudnike v skladu z 90. členom ZJN-3._________________________________________________________________________________________Razpisna dokumentacija št. 430-24/2017 – Nadgradnja virtualizacijskega in shranjevalnega okolja

42/164


Izbrani ponudnik bo moral v skladu s 6. odstavkom 91. člena ZJN-3 in 6. odstavkom 14. člena ZintPK (Ur. l. RS št. 69/11-UPB2) na poziv naročnika v roku osmih dni od dneva prejema poziva posredovati izjavo oz. podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb (fizične in pravne osebe v lastništvu ponudnika),

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Za fizične osebe se predložijo naslednji podatki: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva.

Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

12. SKLENITEV POGODBE

Pogodbo o izvedbi predmetnega javnega naročila za posamezni sklop mora izbrani ponudnik podpisati in vrniti v desetih dneh od dneva prejema pogodbe v podpis. V navedenem roku mora naročniku predložiti tudi finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Če izbrani ponudnik pogodbe ne podpiše in ne vrne v navedenem roku, ter v roku ne predloži finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (razen v primeru, ko obvesti naročnika o razlogih za zadržanje oz. nepredložitev dokumentov), se šteje, da je odstopil od ponudbe.

Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.

13. ZAUPNOST POSTOPKA

V kolikor ponudnik v ponudbi predloži sklep o poslovni skrivnosti, mora biti iz njegove vsebine jasno razvidno, kaj se v ponudbi za konkretno javno naročilo šteje kot poslovna skrivnost. Če to v sklepu o poslovni skrivnosti ni jasno izkazano za konkretno javno naročilo, oziroma sklep ni predložen, ponudnik ustrezno označi tiste dokumente oziroma podatke v ponudbeni dokumentaciji, ki štejejo kot poslovno skrivnost. Kot ustrezna oznaka se šteje »POSLOVNA SKRIVNOST«, »ZAUPNO« ali druga oznaka, ki nedvoumno določa poslovno skrivnost.

Ne glede na navedeno v tej točki so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru meril.

14. ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA

Naročnik lahko na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča. V tem primeru bo naročnik o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvestil ponudnike.

15. PRAVNO VARSTVO

Pravno varstvo ponudnikov v postopkih oddaje javnih naročil ureja Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN; Ur. l. RS., št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13 in 90/14-ZDU-1I).

Podatki za plačilo takse za postopek revizije javnega naročila:

Transakcijski račun: SI56 0110 0100 0358 802, Ministrstvo za financeOdprt pri: Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, SlovenijaSWIFT KODA: BS LJ SI 2XIBAN: SI56011001000358802Referenca: 11 16110-7111290-0430242017


43/164

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije__________________________________________________________________________________Zahtevek za revizijo mora biti vložen pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska ulica 15, 1518 Ljubljana, in sicer neposredno na tem naslovu, po pošti priporočeno, po pošti priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.

OBRAZEC 1

PONUDNIK: ___________________________________________________________________________

SEZNAM PREDLOŽENIH DOKUMENTOV

Zap.št.

Zahtevani dokumenti Predložen

1. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »ESPD« DA NE2. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Podatki o

ponudniku/podizvajalcu« (OBRAZEC 2).DA NE

3. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Ponudba« (OBRAZEC 3). DA NE4. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec:

»Predračun za SKLOP 1« (OBRAZEC 4/1)»Predračun za SKLOP 2« (OBRAZEC 4/2)»Predračun za SKLOP 3« (OBRAZEC 4/3)»Predračun za SKLOP 4« (OBRAZEC 4/4)»Predračun za SKLOP 5« (OBRAZEC 4/5)»Predračun za SKLOP 6« (OBRAZEC 4/6)inpopis ponujene opreme

DADADADADADA

DA

NENENENENENE

NE5. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec:

»Tabela tehničnih zahtev za SKLOP 1« (OBRAZEC 5/1)»Tabela tehničnih zahtev za SKLOP 2« (OBRAZEC 5/2)»Tabela tehničnih zahtev za SKLOP 3« (OBRAZEC 5/3)»Tabela tehničnih zahtev za SKLOP 4« (OBRAZEC 5/4)»Tabela tehničnih zahtev za SKLOP 5« (OBRAZEC 5/5)»Tabela tehničnih zahtev za SKLOP 6« (OBRAZEC 5/6)

intehnična dokumentacija proizvajalca za posamezni sklop (lahko fotokopija)

DADADADADADA

DA

NENENENENENE

NE

6. Podpisano in žigosano potrdilo proizvajalca o usposobljenosti ponudnika za prodajo predmetne strojne opreme (lahko fotokopija) za:za SKLOP 1za SKLOP 3za SKLOP 4za SKLOP 5za SKLOP 6

in za SKLOP 2:- podpisano in žigosano potrdilo proizvajalca o usposobljenosti

ponudnika za prodajo predmetne programske opreme (lahko fotokopija)

DADADADADA

DA

NENENENENE

NE7. Podpisana in žigosana izjava proizvajalca o zagotavljanju razpoložljivosti

in združljivosti nadomestnih delov (lahko fotokopija):za SKLOP 1za SKLOP 3za SKLOP 4za SKLOP 5za SKLOP 6

DADADADADA

NENENENENE

8. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec:»Seznam usposobljenih strokovnjakov za SKLOP 1« (OBRAZEC 6/1)»Seznam usposobljenih strokovnjakov za SKLOP 2« (OBRAZEC 6/2)»Seznam usposobljenih strokovnjakov za SKLOP 3« (OBRAZEC 6/3)

DADADA

NENENE


44/164


»Seznam usposobljenih strokovnjakov za SKLOP 4« (OBRAZEC 6/4)»Seznam usposobljenih strokovnjakov za SKLOP 5« (OBRAZEC 6/5)»Seznam usposobljenih strokovnjakov za SKLOP 6« (OBRAZEC 6/6)

inustrezna dokazila o usposobljenosti (lahko fotokopija)

DADADA

DA

NENENE

NE9. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec:

»Seznam referenc« (OBRAZEC 7)in»Referenčno potrdilo« (OBRAZEC 8) (lahko fotokopija)

DA

DA

NE

NE10. Izpolnjen, parafiran (vsaka stran osnutka posebej), žigosan in podpisan

obrazec:»Osnutek pogodbe za SKLOP 1« (OBRAZEC 9/1)»Osnutek pogodbe za SKLOP 2« (OBRAZEC 9/2)»Osnutek pogodbe za SKLOP 3« (OBRAZEC 9/3)»Osnutek pogodbe za SKLOP 4« (OBRAZEC 9/4)»Osnutek pogodbe za SKLOP 5« (OBRAZEC 9/5)»Osnutek pogodbe za SKLOP 6« (OBRAZEC 9/6)

DADADADADADA

NENENENENENE

11. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Izjava ponudnika, da ne nastopa s podizvajalci« (OBRAZEC 10) DA NE

12. velja za SKLOP 1:V primeru, da ponudnik v okviru modularnega sistema ponudi skupaj manj centralnih procesnih enot od zahtevnih, predloži izračun, iz katerega bo razvidno, da ponujena oprema zadošča naročnikovim zahtevam za skupno procesorsko moč in kapaciteto. Za procesorsko moč mora biti izračun narejen na podlagi meritev neodvisnih organizacij.

DA NE

13. Potrdilo iz kazenske evidence (lahko fotokopija),potrdilo finančnega urada (lahko fotokopija),potrdilo iz evidence o pravnomočnih odločbah o prekrških pristojnega inšpektorata za delo (lahko fotokopija),potrdilo pristojnega sodišča (lahko fotokopija)

DADA

DADA

NENE

NENE

14. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Pooblastilo fizične osebe za pridobitev podatkov iz kazenske evidence« (OBRAZEC 11)alipotrdilo iz kazenske evidence (lahko fotokopija).

DA

DA

NE

NE15. Podizvajalci:

Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Seznam podizvajalcev« (OBRAZEC 12).

Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Soglasje podizvajalca za neposredna plačila« (OBRAZEC 13) (lahko fotokopija).

Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »ESPD«. potrdilo iz kazenske evidence (lahko fotokopija),

potrdilo finančnega urada (lahko fotokopija),potrdilo iz evidence o pravnomočnih odločbah o prekrških pristojnega inšpektorata za delo (lahko fotokopija),potrdilo pristojnega sodišča (lahko fotokopija)

Neobvezno:Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Pooblastilo fizične osebe za pridobitev podatkov iz kazenske evidence« (OBRAZEC 11)alipotrdilo iz kazenske evidence (lahko fotokopija).

DA

DADADADA

DADA

DA

DA

NE

NENENENE

NENE

NE

NE

Natančna navodila o predložitvi zahtevanih dokumentov so razvidna iz 4. točke III. poglavja razpisne dokumentacije.


45/164


OBRAZEC 2PODATKI O PONUDNIKU/PODIZVAJALCU

NAZIV PONUDNIKA/PODIZVAJALCA:

NASLOV PONUDNIKA/PODIZVAJALCA:

KONTAKTNA OSEBA PONUDNIKA/PODIZVAJALCA ZA OBVEŠČANJE:Ime in priimek:Elektronski naslov:Telefonska številka:

ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE:

Ali je gospodarski subjekt mikropodjetje, malo Ali srednje podjetje? (ustrezno obkrožiti)DA NE

REGISTRACIJA DEJAVNOSTI, VEZANA NA PREDMET JAVNEGA NAROČILA:

Zap. št. Standardna klasifikacija dejavnosti

Opis dejavnosti

1.2.3.

Kraj in datum: Žig in podpis odgovorne osebe ponudnika/podizvajalca:


46/164


OBRAZEC 3PONUDNIK:___________________________________________________________________________

P O N U D B A

Na osnovi obvestila o naročilu za nadgradnjo virtualizacijskega in shranjevalnega okolja, številka javnega naročila 430-24/2017, posredovanega v objavo v Uradni list EU in na Portal javnih naročil pri Uradnem listu RS dne _______, in te razpisne dokumentacije dajemo ponudbo, kot sledi:

I. Ponudbo dajemo (ustrezno obkrožiti!):a) samostojnob) skupno ponudbo v skupini izvajalcev: ________________________________

(nazivi izvajalcev v skupini)c) s podizvajalci: ___________________________________________________ (nazivi podizvajalcev)

II. Ponudba se nanaša (ustrezno obkrožiti in/oz. izpolniti!);a.) na celotno javno naročilob.) na posamezen sklop, in sicer sklop št. ________________.

III. Ponudbeni pogoji:

1. Ponudba velja do 31.03.2018.

2. Rok plačila: - Rok plačila za dobavljeno opremo in opravljene storitve ob nadgradnji oziroma

namestitvi opreme na posamezni lokacije je v roku 30 dni od dneva prejema računa, ki bo izstavljen po podpisu dobavnice o dobavi opreme oziroma prevzemnega zapisnika o opravljenih storitvah.

- Posamezne dodatne storitve se plačujejo po dejansko opravljenih urah dela. Rok plačila za opravljeno posamezno dodatno storitev je 30 dni od dneva prejema računa, ki bo izstavljen po podpisu prevzemnega zapisnika za opravljeno posamezno dodatno storitev.

- Naročnik bo morebitno nabavljeno dodatno programsko opremo plačeval v roku 30 dni od dneva prejema računa, ki bo izstavljen po podpisu dobavnice, na transakcijski račun izvajalca/podizvajalca.

- Rok plačila za dodatno programsko opremo je v roku 30 dni od dneva prejema računa, ki bo izstavljen po podpisu dobavnice.

3. Garancija in podpora delovanju:- za SKLOP 1: 60 mesecev šteto od dneva podpisa dobavnice,- za SKLOP 2: 36 mesecev podpore delovanju šteto od dneva podpisa dobavnice,- za SKLOP 3, 4 in 5: 72 mesecev šteto od dneva podpisa dobavnice,- za SKLOP 6: 60 mesecev šteto od dneva podpisa dobavnice.

V garancijski dobi in v okviru podpore delovanju brez dodatnih stroškov za naročnika zagotavljamo storitve skladno z zahtevami naročnika iz točke 5. II. poglavja razpisne dokumentacije.

4. Roki4.1. Roki za dobavo opreme:

SKLOP 1., 2., 5. in 6.:- Rok za dobavo opreme je 30 dni od dneva pričetka veljavnosti pogodbe.

SKLOP 3:- Rok za dobavo opreme za nadgradnjo primarnega diskovnega polja je 30 dni od

dneva pričetka veljavnosti pogodbe.- Rok za dobavo opreme za nadgradnjo rezervnega diskovnega polja je 90 dni od

dneva pričetka veljavnosti pogodbe.

SKLOP 4:_________________________________________________________________________________________Razpisna dokumentacija št. 430-24/2017 – Nadgradnja virtualizacijskega in shranjevalnega okolja

47/164


- Rok za dobavo primarnega diskovnega polja je 30 dni od dneva pričetka veljavnosti pogodbe.

- Rok za dobavo rezervnega diskovnega polja je 90 dni od dneva pričetka veljavnosti pogodbe.

- Rok za dobavo drugega rezervnega diskovnega polja je 120 dni od dneva pričetka veljavnosti pogodbe.

4.2. Roki za izvedbo storitev

SKLOP 1., 5. in 6.: Rok za izvedbo storitev je 120 dni od dneva pričetka veljavnosti pogodbe.

SKLOP 2: Rok za izvedbo storitev je 180 dni od dneva pričetka veljavnosti pogodbe.

SKLOP 3: Rok za izvedbo storitev ob nadgradnji primarnega diskovnega polja je 120 dni od dneva pričetka veljavnosti pogodbe.Rok za izvedbo storitev ob nadgradnji rezervnega diskovnega polja je 150 dni od dneva pričetka veljavnosti pogodbe.

SKLOP 4: Rok za izvedbo storitev ob dobavi primarnega diskovnega polja je 120 dni od dneva pričetka veljavnosti pogodbe.Rok za izvedbo storitev ob dobavi rezervnega diskovnega polja je 150 dni od dneva pričetka veljavnosti pogodbe.Rok za izvedbo storitev ob dobavi drugega rezervnega diskovnega polja je 180 dni od dneva pričetka veljavnosti pogodbe.

Velja za vse sklope:Storitve bomo izvajali v rednem delovnem času naročnika med 07:00 in 17:00 uro. Po dogovoru z naročnikom se storitve lahko izvajajo tudi izven rednega delovnega časa.

5. Velja le za SKLOP 3

Kot merilo za SKLOP 3 – Funkcionalnost: (ustrezno obkrožiti!)

Ponujena oprema omogoča:Nastavljanje omejitev porabe virov ali rezervacije virov na nivoju virtualnega stroja

DA / NE

Izvajanje replikacije na rezervno diskovno polje na nivoju virtualnega stroja (izhajajoč iz 1.5.1.5. tega sklopa)

DA / NE

Spremljanje delovanja na nivoju virtualnega stroja (izhajajoči iz 1.6.5 in 2.6.5 tega sklopa)

DA / NE

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:- da sprejemamo vse pogoje in zahteve iz razpisne dokumentacije za predmetno javno

naročilo,- da so podatki, ki so podani v ponudbeni dokumentaciji, resnični,- da fotokopije priloženih listin ustrezajo izvirniku,- da za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost fotokopij prevzemamo popolno

odgovornost.

Kraj in datum: Žig in podpis odgovorne osebe ponudnika:


48/164


OBRAZEC 4/1PONUDNIK:___________________________________________________________________________

PREDRAČUN ZA SKLOP 1

Nadgradnja virtualnega strežniškega okolja

*ponudnik v popisu ponujene opreme navede podatke, kot so zahtevani v točki 4.2.4. seznama dokumentov za ugotavljanje sposobnosti.


Priloga:- popis ponujene opreme

OBRAZEC 4/2PONUDNIK:_________________________________________________________________________________________________________________________________Razpisna dokumentacija št. 430-24/2017 – Nadgradnja virtualizacijskega in shranjevalnega okolja

49/164

Zap. št.

Opis Enota mere

Kol. Cena na enoto v EUR brez

DDV

Ponudbena vrednost v EUR

brez DDV

I II III IV V VI (IV x V)1. Strojna oprema z vključeno

garancijokpl 1

2. Izvedba storitev kpl 13. Ura dela za dodatne storitve ura 80

4. Skupaj v EUR brez DDV:

5. Znesek DDV v EUR:

6. Skupaj v EUR z DDV:

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije___________________________________________________________________________________________________________


Nakup programske opreme za virtualizacijsko okolje




PREDRAČUN ZA SKLOP 3 _________________________________________________________________________________________Razpisna dokumentacija št. 430-24/2017 – Nadgradnja virtualizacijskega in shranjevalnega okolja

50/164

Zap. št.

Opis Enota mere

Količina Cena v EUR brez DDV

I II III IV V1. Programska oprema z vključeno podporo in posodobitvami

1.1. VMware vSphere 6 Enterprise Plus (for 1 processor) s podporo in posodobitvami za 3 leta

kos 6

1.2. VMware Horizon 7 Enterprise za 200 poimenskih uporabnikov (100 Pack) – nadgradnja iz WMware View Standard Add-On ZA 100 sočasnih uporabnikov (100 Pack) s podporo in posodobitvami za 3 leta

kos 4

1.3. VMware Horizon 7 Enterprise za 100 sočasnih uporabnikov (100 Pack) – nadgradnja iz VMware View Standard Add-On za 100 sočasnih uporabnikov (100 Pack) s podporo in posodobitvami za 3 leta

kos 2

1.4. VMware NSX Enterprise (per processor) s podporo in posodobitvami za 3 leta

kos 50

1.5. VMware vRealize Network Insight Advanced (per processor) s podporo in posodobitvami za 3 leta

kos 50

1.6. Veeam Backup & Replication Enterprise Plus for VMware s podporo in posodobitvami za 3 leta

kos 30

2. Izvedba storitev kpl 13. Ura dela za dodatne storitve ura 2004. Skupaj v EUR brez DDV:5. Znesek DDV v EUR:6. Skupaj v EUR z DDV:


Nadgradnja primarnega in rezervnega diskovnega polja za virtualizacijsko okolje






Nakup namenskih diskovnih polj za okolje za varno hranjenje in upravljanje dokumentov


51/164

Zap. št.

Opis Enota mere

Kol. Cena v EUR brez DDV

I II III IV V1. Strojna oprema za nadgradnjo

primarnega diskovnega polja z vključeno garancijo

kpl 1

2. Strojna oprema za nadgradnjo rezervnega diskovnega polja z vključeno garancijo

kpl 1

3. Izvedba storitev ob nadgradnji primarnega diskovnega polja z vključeno garancijo

kpl 1

4. Izvedba storitev ob nadgradnji rezervnega diskovnega polja z vključeno garancijo

kpl 1










Nakup namenskega diskovnega polja za zaščito podatkovne baze


52/164

Zap. št.

Opis Enota mere


I II III IV V1. Strojna oprema – primarno diskovno

polje z vključeno garancijokpl 1

2. Strojna oprema – rezervno diskovno polje z vključeno garancijo

kpl 1

3. Strojna oprema – drugo rezervno diskovno polje z vključeno garancijo

kpl 1

4. Izvedba storitev ob nadgradnji primarnega diskovnega polja z vključeno garancijo

Kpl 1

5. Izvedba storitev ob dobavi rezervnega diskovnega polja z vključeno garancijo

kpl 1

6. Izvedba storitev ob dobavi drugega rezervnega diskovnega polja

kpl 1

7. Ura dela za dodatne storitve ura 80










Nakup stikal shranjevalnega omrežja


53/164

Zap. št.

Opis Enota mere


I II III IV V1. Strojna oprema z garancijo kpl 12. Izvedba storitev kpl 13. Ura dela za dodatne storitve ura 20




Zap. št.

Opis Enota mere


I II III IV V1. Strojna oprema z garancijo kpl 12. Izvedba storitev kpl 13. Ura dela za dodatne storitve ura 20




Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije__________________________________________________________________________________*ponudnik v popisu ponujene opreme navede podatke, kot so zahtevani v točki 4.2.4. seznama dokumentov za ugotavljanje sposobnosti.



OBRAZEC 5/1 SKLOP 1

PONUDNIK: ___________________________________________________________________________

TABELA IZPOLNJEVANJA TEHNIČNIH ZAHTEV ZA SKLOP 1

Predmet javnega naročila: Nadgradnja virtualnega strežniškega okolja

Zap. št. A-Zahteva Količina B – ponujen model opreme, komponenta ali lastnost

C – št. označene strani v prilogi

1 Strežniška rezinaVsaka rezina mora imeti sledečo konfiguracijo

1.1 Centralna procesna enota

1.1.1

Strežniška rezina mora imeti dve 64-bitni centralni procesni enoti (CPE) - arhitektura Intel Xeon E5-2600 v4 ali boljši

1.1.2 Vsaka CPE mora imeti vsaj 16 jeder

1.1.3Vsaka CPE mora imeti takt delovanja vsaj 2,6 GHz

1.1.4Vsaka CPE mora imeti vsaj 40 MB hitrega predpomnilnikaVsaka CPE mora omogočati večnitnost in


54/164

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije__________________________________________________________________________________1.1.5 sicer vsaj 2 niti na jedro1.2. Pomnilnik1.2.1 Vsaj 512 GB delovnega pomnilnika

7.1.1.1.

1.2.1.1

Posamezen pomnilniški modul mora biti velikosti 64 GB, tipa DDR4 RDIMM dual-rank s frekvenco vsaj 2400 MHz ali boljši

1.2.2Možnost kasnejše razširitve delovnega pomnilnika na vsaj 768 GB

1.3 Podatkovni nosilec1.3.1 HDD, SSD ali Flash modul s kapaciteto

vsaj 32 GB1.4 Mrežni vmesniki za priklop v pristopni

nivo podatkovnega in shranjevalnega omrežja

1.4.1 Vsaj 2 ETH vmesnika hitrosti vsaj 10 Gb/s1.4.1.1 Možnost kreiranja vsaj 6 logičnih

adapterjev7.1.1.2.

1.4.1.2

Posamezen logični adapter mora podpirati prenos prometa več VLANov hkrati (802.1q trunking)

7.1.1.3.

1.4.1.3

Posamezen VLAN je lahko prisoten na več različnih logičnih adapterjih hkrati

7.1.1.4.

1.4.1.4

Posamezen logični adapter mora omogočati avtomatski preklop med ločenima povezavama do pristopnega nivoja podatkovnega in shranjevalnega omrežja v primeru prekinitve ene od njiju

1.4.2 Vsaj 2 FC vmesnika hitrosti vsaj 4 Gb/s za priklop v modula pristopnega nivoja shranjevalnega omrežja

1.4.3 Zahteve za ETH in FC (1.4.1. in 1.4.2.) vmesnike so lahko realizirane preko vsaj 2 FCoE vmesnikov hitrosti vsaj 10 Gb/s oziroma preko druge ustrezne povezave do pristopnega nivoja podatkovnega in shranjevalnega omrežja, ki skupaj omogočata prepustnost vsaj 20 Gb/s

1.5 Podpora operacijskim sistemom1.5.1 VMware vSphere 61.5.2 Microsoft Windows Server 2008 in višje

(za virtualne strežnike, ki bodo tekli na VMware vSphere platformi na teh strežnikih)

1.5.3 SUSE Linux Enterprise Server 11 in višje (za virtualne strežnike, ki bodo tekli na VMware vSphere platformi na teh strežnikih)

1.6 Dodatno1.6.1 Možnost virtualizacije UUID, MAC in WWN

naslovov na način, da se le ti ohranijo ob zamenjavi rezine ali premiku rezine znotraj ohišja oziroma med ohišji

1.6.2 Možnost vgradnje v obstoječa ohišja za strežniške rezine

Zap. št. A – Zahteva Količina B – Ponujen model opreme, komponenta ali lastnost


2 Ohišje za strežniške rezine2.1 Ponuditi je potrebno ohišje, ki podpira _________________________________________________________________________________________Razpisna dokumentacija št. 430-24/2017 – Nadgradnja virtualizacijskega in shranjevalnega okolja

55/164


vgradnjo strežnikov iz točke 1.Ohišje mora zagotavljati sledeče karakteristike.

2.2 Primerno za vgradnjo v strežniške omare velikosti 19''

2.3 Redundančni način napajanja in hlajenja2.4 Napajanje in hlajenje mora biti

dimenzionirano za polno konfiguracijo ohišja ob polni obremenitvi

2.5 Možnost vgradnje vsaj 8 strežniških rezin ponujenih v točki 1.

2.6 Povezava v pristopni nivo podatkovnega in shranjevalnega omrežja

2.6.1 Omogočena povezava vsakega strežnika v ohišju preko vsaj 2 ETH povezav hitrosti 10 Gb/s in vsaj 2 FC povezav hitrosti vsaj 4 Gb/s oziroma preko vsaj 2 FCoE povezav hitrosti 10 Gb/s, preko katerih so realizirani logični ETH in FC adapterji, v pristopni nivo podatkovnega in shranjevalnega omrežja (povezave v pristopni nivo podatkovnega in shranjevalnega omrežja so lahko realizirane preko dodatnih vsaj 2 povezovalnih modulov v ohišju. Vsak modul mora omogočati vsaj dve povezavi v pristopni nivo podatkovnega in shranjevalnega omrežja s skupno prepustnostjo vsaj 20 Gb/s)

2.6.2 Skupna prepustnost vseh povezav vseh strežnikov v ohišju do pristopnega nivoja podatkovnega in shranjevalnega omrežja vsaj 40 Gb/s (direktno ali preko dodatnih povezovalnih modulov)

Zap.št.

A - zahteva Količina B - Ponujen model opreme, komponenta ali lastnost

C - št. označene strani v prilogi

3 Pristopni nivo podatkovnega in shranjevalnega omrežja

1

3.1 Licence za aktivacijo dodatnih vmesnikov na obstoječih stikalih pristopnega nivoja podatkovnega in shranjevalnega omrežja za povezavo v podatkovno in shranjevalno omrežje naročnika

3.2 10 Gb/s SFP+ pretvornik za vgradnjo v stikali pristopnega nivoja podatkovnega in shranjevalnega omrežja

3.3 Ustrezno število dodatnih aktivnih priključkov, da bo omogočena povezava vsakega strežnika v ohišju preko vsaj 2 ETH povezav hitrosti 10 Gb/s in vsaj 2 FC povezav hitrosti vsaj 4 Gb/s oziroma preko vsaj 2 FCoE povezav hitrosti 10 Gb/s, preko katerih so realizirani logični ETH in FC adapterji, v pristopni nivo podatkovnega in shranjevalnega omrežja (v primeru, da so povezave realizirane preko povezovalnih modulov, morajo aktivni priključki omogočati povezavo vsakega povezovalnega modula v pristopni nivo po vsaj dveh poteh s skupno prepustnostjo vsaj 20 Gb/s)


56/164

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije__________________________________________________________________________________Zap.št. A - zahteva Količina B - Ponujen

model opreme, komponenta ali lastnost

C - št. označene strani v prilogi

4 Upravljanje in nadzor sistema4.1 Nadzor in upravljanje celotnega

strežniškega sistema mora biti omogočeno preko programske opreme, ki mora omogočati:

4.1.1 Upravljanje in nadzor delovanja pristopnega nivoja podatkovnega in shranjevalnega omrežja

4.1.2 Upravljanje in nadzor delovanja strežniških rezin

4.1.3 Nadgradnjo programske opreme strojnih komponent strežniškega sistema med delovanjem

4.1.4 Upravljanje preko GUI in CLI uporabniškega vmesnika

4.1.5 Namestitev v visoko razpoložljivem načinu

4.1.6 Možnost kreiranja uporabniških dostopov do aplikacije z različnimi nivoji pravic

4.1.7 Možnost shranjevanja varnostnih kopij konfiguracije celotne strežniške infrastrukture in povrnitev nastavitev iz shranjene datoteke

Osenčena polja se ne izpolnjujejo!


Priloga:- tehnična dokumentacija proizvajalca ponujene opreme


57/164


OBRAZEC 5/2 SKLOP 2

PONUDNIK: ___________________________________________________________________________


Predmet javnega naročila: Nakup programske opreme za virtualizacijsko okolje

Zap. št. A- Zahteva Količina B – ponujen model opreme, komponenta ali lastnost


1 Programska oprema1.1 VMware vSphere 6 Enterprise Plus (for 1

processor) s podporo in posodobitvami za 3 leta

1.2 VMware Horizon 7 Enterprise za 200 poimenskih uporabnikov (200 Pack) – nadgradnja in VMware View Standard Add-On za 100 sočasnih uporabnikov (100 Pack) s podporo in posodobitvami za 3 leta

1.3 VMware Horizon 7 Enterprise za 100 sočasnih uporabnikov (100 Pack) – nadgradnja iz VMware View Standard Add-On za 100 sočasnih uporabnikov (100 Pack) s podporo in posodobitvami za 3 leta

1.4 VMware NSX Enterprise (per processor) s podporo in posodobitvami za 3 leta

1.5 VMware vRealize Network Insight Advanced (per processor) s podporo in posodobitvami za 3 leta

1.6 Veeam Backup & Replication Enterprise Plus for VMware s podporo in posodobitvami za 3 leta




OBRAZEC 5/3 SKLOP 3

PONUDNIK: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________Razpisna dokumentacija št. 430-24/2017 – Nadgradnja virtualizacijskega in shranjevalnega okolja

58/164

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije___________________________________________________________________________________________________________


Predmet javnega naročila: Nadgradnja primarnega in rezervnega diskovnega polja za virtualizacijsko okolje

Zap. št.

A-Zahteva Količina B – ponujen model opreme, komponenta ali lastnost


1 Primarno diskovno polje1.1 Ohišje

1.1.1 Nadgrajeno diskovno polje z vsemi komponentami mora biti primerno za vgradnjo v 19'' strežniško omaro

1.1.2 Podvojene ključne notranje komponente (kontroler, napajalni in hladilni modul) z možnostjo zamenjave ob delovanju sistema

1.1.3 V primeru prekinitve zunanjega napajanja mora diskovno polje zaščititi vsebino, ki se nahaja v predpomnilniku diskovnega polja (zaščita z baterijo, ki zagotavlja avtonomijo, ali druga ustrezna rešitev)

1.1.4 Delovanje kontrolerjev v načinu »active-active« ali »active-standby«; v primeru konfiguracije »active-standby« mora biti omogočena zahtevana zmogljivost in povezljivost na nivoju aktivnega kontrolerja

1.2 Funkcionalnosti1.2.1 Sistem mora omogočati sprotno (inline)

kompresijo in/ali deduplikacijo podatkov za celotno kapaciteto

1.2.2 Omogočena izdelava vsaj 200 logičnih particij (LUN-ov) oziroma particioniranje prostora za vsaj 2.000 virtualnih strojev, različnih velikost, za celotno kapaciteto

1.2.3 Omogočeno kreiranje klona in slike posameznega LUN-a oziroma particioniranega prostora na nivoju virtualnega stroja (clone in snapshot) za celotno kapaciteto z možnostjo uporabe le tega

1.2.4 Omogočeno dodeljevanje fizičnega prostora LUN-om oziroma virtualnim strojem po potrebi (thin provisioning) za celotno kapaciteto

1.2.5 Omogočen dostop do kateregakoli LUN-a oziroma virtualnega stroja preko kateregakoli kontrolerja ali omogočena podpora ALUA za celotno kapaciteto

1.2.6 Omogočen dostop za vsaj 50 fizičnih strežnikov hkrati (preko stikal shranjevalnega omrežja, ki niso predmet naročila)

1.2.7 Omogočeno upravljanje diskovnih kapacitet namenjenih uporabi iz VMware okolja preko naročnikovega obstoječega vmesnika za upravljanje virtualnega okolja VMware (vCenter) za celotno kapaciteto

1.2.8 Omogočena vzpostavitev funkcionalnosti _________________________________________________________________________________________Razpisna dokumentacija št. 430-24/2017 – Nadgradnja virtualizacijskega in shranjevalnega okolja

59/164


»multipath« in »failover« za VMware vSphere 5.5 (in višje verzije), Windows Server 2012 R2 (in višje verzije) ter SUSE Linux Enterprise Server 11 (in višje verzije) za celotno kapaciteto

1.3 Povezljivost (vmesniki, ki so na razpolago za uporabo na celotnem sistemu)

1.3.1 Vsaj 4 vmesniki za Ethernet priklop hitrosti vsaj 10 Gb/s

1.3.2 Vsaj 2 vmesnika za replikacijo podatkov na rezervni sistem hitrosti vsaj 10 Gb/s

1.4 Zmogljivosti1.4.1 Vsaj 60 TB uporabne kapacitete

zagotovljene na diskovnih oziroma shranjevalnih modulih brez vrtljivih delov (SSD ali druga tehnologija) - možno odstopanje navzdol do 5%

1.4.2 Zaščita pred odpovedjo diskovnih oziroma shranjevalnih modulov mora biti izvedena na način, da je zagotovljeno delovanje in dostop do vseh podatkov tudi ob hkratni odpovedi dveh diskovnih oziroma shranjevalnih modulov

1.4.3 Sistem mora s funkcionalnostjo kompresije in/ali deduplikacije podatkov za celotno kapaciteto zagotavljati vsaj dvojno (efektivno) kapaciteto glede na dodeljeno uporabno kapaciteto za okolje Virtualnih uporabniških namizij. V kolikor se bo izkazalo, da sistem ob delovanju ne zagotavlja takšnega nivoja deduplikacije oziroma kompresije, mora ponudnik na lastne stroške zagotoviti dodatno surovo kapaciteto s katero bo dosegel zahtevano efektivno kapaciteto.

1.4.4 Povprečna zakasnitev pri dostopu do podatkov za celotno kapaciteto največ 2 ms ob vključenih vseh zahtevanih funkcionalnostih in ob zasedenih najmanj 90% fizičnih kapacitet. V kolikor se bo izkazalo, da sistem ob delovanju ne zagotavlja takšnih hitrosti, mora ponudnik na lastne stroške zagotoviti dodatne kapacitete oziroma drugo ustrezno nadgradnjo sistema za zagotovitev zahtevanih hitrosti pri dostopu do podatkov.

1.4.5 Možnost kasnejše nadgradnje z dodatnimi kapacitetami

1.5 Replikacija1.5.1 Omogočeno asinhrono kopiranje vseh

podatkov ali dela podatkov na rezervno diskovno polje z naslednjimi karakteristikami

1.5.1.1 Deluje na nivoju ponujenih diskovnih sistemov za celotno kapaciteto (brez uporabe dodatnih strežniških zmogljivosti)

1.5.1.2 Omogoča konsistentno kopijo podatkov na drugi lokaciji, ki ni starejša od 1 ure (RPO=1ura) ob predpostavki, da so zagotovljene ustrezne komunikacijske povezave

1.5.1.3 Omogoča kopiranje podatkov na razdalji vsaj 180 KM

1.5.1.4 Omogoča kopiranje podatkov preko TCP/IP _________________________________________________________________________________________Razpisna dokumentacija št. 430-24/2017 – Nadgradnja virtualizacijskega in shranjevalnega okolja

60/164


protokola preko vmesnika hitrosti vsaj 10 Gb/s

1.5.1.5 Možnost nastavitve replikacije na nivoju posameznega LUN-a ali vrtualnega stroja za celotno kapaciteto

1.6 Upravljanje in nadzor sistema1.6.1 Priložena mora biti programska oprema za

upravljanje, konfiguriranje in nadzor sistema za celotno kapaciteto, ki je lahko nameščena na samem sistemu ali pa omogoča namestitev v virtualno okolje naročnika

1.6.2 Upravljanje sistema mora biti omogočeno preko Web GUI in CLI vmesnikov

1.6.3 Nadzor delovanja mora biti omogočeno preko Web GUI vmesnika

1.6.4 Integracija z VMware vSphereWeb Client konzole

1.6.5 Preko nadzornega sistema mora biti za celoten sistem in posebej za posamezne LUN-e ali virtualne stroje razvidno:

1.6.5.1 Prepustnost v IOPS1.6.5.2 Prepustnost v MB/s1.6.5.3 Zakasnitev pri dostopu do podatkov1.6.6 Nadzorni sistem mora omogočati:

1.6.6.1 Trenutni vpogled v delovanje sistema, kot tudi vpogled v delovanje sistema za nazaj

1.6.6.2 Sporočanje težav oziroma napak v delovanju preko elektronske pošte skrbnikom

1.6.6.3 Sporočanje težav oziroma napak v delovanju direktno proizvajalcu oziroma ponudniku za zagotavljanje hitrejše preventivne in korektivne odprave napak



2 Rezervno diskovno polje2.1 Ohišje2.1.1 Nadgrajeno diskovno polje z vsemi

komponentami mora biti primerno za vgradnjo v 19'' strežniško omaro



2.1.4 Delovanje kontrolerjev v načinu »active-active« ali »active-standby«; v primeru konfiguracije »active-standby« mora biti omogočena zahtevana zmogljivost in povezljivost na nivoju aktivnega kontrolerja

2.2 Funkcionalnosti2.2.1 Sistem mora omogočati sprotno (inline)

kompresijo in/ali deduplikacijo podatkov za celotno kapaciteto

2.2.2 Omogočena izdelava vsaj 200 logičnih _________________________________________________________________________________________Razpisna dokumentacija št. 430-24/2017 – Nadgradnja virtualizacijskega in shranjevalnega okolja

61/164


particij (LUN-ov) oziroma particioniranje prostora za vsaj 2.000 virtualnih strojev, različnih velikost, za celotno kapaciteto

2.2.3 Omogočeno kreiranje klona in slike posameznega LUN-a oziroma particioniranega prostora na nivoju virtualnega stroja (clone in snapshot) za celotno kapaciteto z možnostjo uporabe le tega

2.2.4 Omogočeno dodeljevanje fizičnega prostora LUN-om oziroma virtualnim strojem po potrebi (thin provisioning) za celotno kapaciteto

2.2.5 Omogočen dostop do kateregakoli LUN-a oziroma virtualnega stroja preko kateregakoli kontrolerja ali omogočena podpora ALUA za celotno kapaciteto

2.2.6 Omogočen priklop vsaj 50 fizičnih strežnikov hkrati (preko stikal shranjevalnega omrežja, ki niso predmet naročila)

2.2.7 Omogočeno upravljanje diskovnih kapacitet namenjenih uporabi iz VMware okolja preko naročnikovega obstoječega vmesnika za upravljanje virtualnega okolja VMware (vCenter) za celotno kapaciteto

2.2.8 Omogočena vzpostavitev funkcionalnosti »multipath« in »failover« za VMware vSphere 5.5 (in višje verzije), Windows Server 2012 R2 (in višje verzije) ter SUSE Linux Enterprise Server 11 (in višje verzije) za celotno kapaciteto


2.3.1 Vsaj 4 vmesniki za Ethernet priklop hitrosti vsaj 10 Gb/s

2.3.2 Vsaj 2 vmesnika za replikacijo podatkov na rezervni sistem hitrosti vsaj 10 Gb/s



2.4.2 Zaščita pred odpovedjo diskovnih oziroma shranjevalnih modulov mora biti izvedena na način, da je zagotovljeno delovanje in dostop do vseh podatkov tudi ob hkratni odpovedi dveh diskovnih oziroma shranjevalnih modulov

2.4.3 Sistem mora s funkcionalnostjo kompresije in/ali deduplikacije podatkov za celotno kapaciteto zagotavljati vsaj dvojno (efektivno) kapaciteto glede na dodeljeno uporabno kapaciteto za okolje virtualnih uporabniških namizij. V kolikor se bo izkazalo, da sistem ob delovanju ne zagotavlja takšnega nivoja deduplikacije oziroma kompresije, mora ponudnik na lastne stroške zagotoviti dodatno surovo kapaciteto s katero bo dosegel zahtevano efektivno kapaciteto.

2.4.4 Povprečna zakasnitev pri dostopu do podatkov za celotno kapaciteto največ 2 ms ob vključenih vseh zahtevanih


62/164


funkcionalnostih in ob zasedenih najmanj 90% fizičnih kapacitet. V kolikor se bo izkazalo, da sistem ob delovanju ne zagotavlja takšnih hitrosti, mora ponudnik na lastne stroške zagotoviti dodatne kapacitete oziroma drugo ustrezno nadgradnjo sistema za zagotovitev zahtevanih hitrosti pri dostopu do podatkov.

2.4.5 Možnost kasnejše nadgradnje z dodatnimi kapacitetami

2.5 Replikacija2.5.1 Možnost izvedbe asinhrone povezave s

primarnim diskovnim poljem preko namenske optične povezave preko TCP/IP protokola in vmesnika hitrosti vsaj 10 GB/s na razdalji do 180 km z zagotavljanjem konsistentne kopije podatkov, ki ni starejša od 1 ure

2.5.2 Možnost prekinitve izvajanja asinhronega kopiranja in ponovno vzpostavitev kopiranja od točke prekinitve naprej za dobo prekinitve do 48 ur

2.5.3 Možnost izvedbe testiranja delovanja sistemov po naslednjem scenariju:

prekinitev asinhronega kopiranja podatkov

priprava konsistentne kopije podatkov

zagon posameznega sistema na rezervni lokaciji iz konsistentne kopije

zaustavitev sistemov na rezervni lokaciji

vzpostavitev asinhronega kopiranja podatkov od točke prekinitve naprej

2.5.4 Priložena mora biti programska oprema, ki omogoča:



nadzor stanja kopiranja podatkov2.6 Upravljanje in nadzor sistema2.6.1 Priložena mora biti programska oprema za

upravljanje, konfiguriranje in nadzor sistema za celotno kapaciteto, ki je lahko nameščena na samem sistemu ali pa omogoča namestitev v virtualno okolje naročnika



2.6.4 Integracija z VMware vSphereWeb Client konzole

2.6.5 Preko nadzornega sistema mora biti za celoten sistem in posebej za posamezne LUN-e ali virtualne stroje razvidno:

2.6.5.1 Prepustnost v IOPS2.6.5.2 Prepustnost v MB/s2.6.5.3 Zakasnitev pri dostopu do podatkov2.6.6 Nadzorni sistem mora omogočati:2.6.6.1 Trenutni vpogled v delovanje sistema, kot

tudi vpogled v delovanje sistema za nazaj_________________________________________________________________________________________Razpisna dokumentacija št. 430-24/2017 – Nadgradnja virtualizacijskega in shranjevalnega okolja

63/164

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije__________________________________________________________________________________2.6.6.2 Sporočanje težav oziroma napak v

delovanju preko elektronske pošte skrbnikom





OBRAZEC 5/4 SKLOP 4

PONUDNIK: ___________________________________________________________________________


Predmet javnega naročila: Nakup namenskih diskovnih polj za okolje za varno hranjenje in upravljanje dokumentov



Opis1 Primarno diskovno polje okolja za varno

hranjenje in upravljanje dokumentov1.1 Ohišje1.1.1 Vse komponente diskovnega polja morajo

biti primerne za vgradnjo v 19'' strežniško omaro

1.1.2 Podvojene ključne notranje komponente _________________________________________________________________________________________Razpisna dokumentacija št. 430-24/2017 – Nadgradnja virtualizacijskega in shranjevalnega okolja

64/164


(kontroler, napajalni in hladilni modul) z možnostjo zamenjave ob delovanju sistema


1.1.4 Delovanje kontrolerjev v načinu »active-active«

1.2 Funkcionalnosti1.2.1 Omogočena izdelava vsaj 1000 logičnih

particij (LUN-ov) različnih velikosti1.2.2 Omogočen zapis velikega števila datotek –

vsaj 1.000.000.0000 v posamezni logični particiji

1.2.3 Omogočen sočasen dostop do podatkov preko protokolov iSCSI, CIFS in NFS (brez uporabe dodatnih naprav ali strežniških zmogljivosti)

1.2.4 Omogočen hkraten dostop do katerekoli logične particije preko kateregakoli kontrolerja ali omogočena podpora ALUA

1.2.5 Sistem mora omogočati kompresijo in deduplikacijo podatkov:

1.2.5.1 Sprotno (inline)1.2.5.2 Naknadno, po urniku1.2.5.3 Na celotni kapaciteti ali pa samo na delu

kapacitet1.2.6 Omogočeno kreiranje slike posamezne

logične particije (snapshot) z možnostjo uporabe le tega

1.2.7 Omogočeno širjenje fizičnih kapacitet in logičnih particij z dodatnimi kapacitetami brez prekinitve delovanja

1.2.8 Omogočeno dodeljevanje fizičnega prostora logičnim particijam po potrebi (thin provisioning)

1.2.9 Omogočena razdelitev prostora na logične enote glede na namen z možnostjo omejevanja dostopa do posameznega področja glede na aplikacije (npr. testno in produkcijsko področje pri čemer se prepreči dostop iz testnih sistemov do produkcijskega okolja in obratno)

1.2.10 Omogočen vklop zaščite podatkov na način, da se podatek zapiše samo enkrat in bere večkrat brez možnosti spreminjanja v določenem časovnem obdobju

1.2.11. Sistem mora zagotavljati obstoj dokumenta do izteka nastavljene dobe brisanja, neprepisljivost in nespremenljivost


1.3.1 Vsaj 4 vmesniki hitrosti vsaj 10 Gb/s za Ethernet priklop v LAN okolje naročnika

1.3.2 Vsaj 2 vmesnika za replikacijo podatkov preko TCP/IP protokola na rezervni sistem hitrosti vsaj 10 Gb/s


zagotovljene na diskovnih oziroma shranjevalnih modulih brez vrtljivih delov


65/164


(SSD ali druga tehnologija) - možno odstopanje navzdol do 5%

1.4.2 Zaščita pred odpovedjo diskovnih oziroma shranjevalnih modulov mora biti izvedena na način, da je zagotovljeno delovanje in dostop do vseh podatkov tudi ob hkratni odpovedi treh diskovnih oziroma shranjevalnih modulov

1.4.3 Skupaj vsaj 64 GB pomnilnika na kontrolerjih

1.4.4 Povprečna zakasnitev pri dostopu do podatkov za celotno kapaciteto največ 2 ms ob vključenih vseh zahtevanih funkcionalnostih in ob zasedenih najmanj 90% fizičnih kapacitet. V kolikor se bo izkazalo, da sistem ob delovanju ne zagotavlja takšnih hitrosti dostopa, mora ponudnik na lastne stroške zagotoviti dodatne kapacitete oziroma drugo ustrezno nadgradnjo sistema za zagotovitev zahtevanih hitrosti pri dostopu do podatkov.

1.4.5 Možnost kasnejše nadgradnje z dodatnimi uporabnimi kapacitetami (vsaj 40 TB) brez menjave ali nadgradnje kontrolerjev

1.4.6 Možnost kasnejše nadgradnje, menjave ali dodajanja kontrolerjev za doseganje večjih zmogljivosti

1.5 Replikacija1.5.1 Omogočeno asinhrono kopiranje vseh

podatkov ali dela podatkov na rezervno diskovno polje z naslednjimi karakteristikami


1.5.1.2 Deluje na nivoju spremenjenih blokov podatkov

1.5.1.3 Omogoča konsistentno kopijo podatkov na drugi lokaciji, ki ni starejša od 1 ure (RPO=1ura) ob predpostavki, da so zagotovljene ustrezne komunikacijske povezave

1.5.1.4 Omogoča kopiranje podatkov na razdalji vsaj 180 KM

1.5.1.5 Omogoča kopiranje podatkov preko TCP/IP protokola preko vmesnika hitrosti vsaj 10 Gb/s

1.5.1.6 Možnost nastavitve replikacije na nivoju posamezne logične particije (LUN-a) ali celotne kapacitete

1.5.2 Omogočeno asinhrono kopiranje slike vseh podatkov na drugo rezervno diskovno polje z naslednjimi karakteristikami


1.5.2.2 Omogoča kopiranje podatkov preko TCP/IP protokola preko vmesnika hitrosti vsaj 10 Gb/s

1.5.2.3 Omogoča hrambo vsaj 200 različnih posnetkov na 2. rezervnem diskovnem polju

1.6 Upravljanje in nadzor sistema1.6.1 Priložena mora biti programska oprema za _________________________________________________________________________________________Razpisna dokumentacija št. 430-24/2017 – Nadgradnja virtualizacijskega in shranjevalnega okolja

66/164


upravljanje, konfiguriranje in nadzor sistema, ki je lahko nameščena na samem sistemu ali pa omogoča namestitev v virtualno okolje naročnika


1.6.3 Nadzor delovanja mora biti omogočen preko Web GUI vmesnika

1.6.4 Preko nadzornega sistema mora biti za celoten sistem in posebej za posamezne logične particije (LUN-e):


tudi vpogled v delovanje sistema za nazaj1.6.5.2 Sporočanje težav oziroma napak v





2 Rezervno diskovno polje okolja za varno hranjenje in upravljanje dokumentov

2.1 Ohišje2.1.1 Vse komponente diskovnega polja morajo

biti primerne za vgradnjo v 19'' strežniško omaro











kapacitet


67/164

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije__________________________________________________________________________________2.2.6 Omogočeno kreiranje slike posamezne











2.4.2 Zaščita pred odpovedjo diskovnih oziroma shranjevalnih modulov mora biti izvedena na način, da je zagotovljeno delovanje in dostop do vseh podatkov tudi ob hkratni odpovedi treh diskovnih oziroma shranjevalnih modulov


2.4.4 Povprečna zakasnitev pri dostopu do podatkov za celotno kapaciteto največ 2 ms ob vključenih vseh zahtevanih funkcionalnostih in ob zasedenih najmanj 90% fizičnih kapacitet. V kolikor se bo izkazalo, da sistem ob delovanju ne zagotavlja takšnih hitrosti dostopa, mora ponudnik na lastne stroške zagotoviti dodatne kapacitete oziroma drugo ustrezno nadgradnjo sistema za zagotovitev zahtevanih hitrosti pri dostopu do podatkov.



2.5 Replikacija2.5.1 Možnost izvedbe asinhrone povezave s

primarnim diskovnim poljem preko namenske optične povezave preko TCP/IP


68/164


protokola in vmesnika hitrosti vsaj 10 GB/s na razdalji do 180 km z zagotavljanjem konsistentne kopije podatkov, ki ni starejša od 1 ure

2.5.2 Možnost prekinitve izvajanja asinhronega kopiranja in ponovno vzpostavitev kopiranja od točke prekinitve naprej za dobo prekinitve do 48 ur

2.5.3 Možnost izvedbe testiranja delovanja sistemov po naslednjem scenariju:

prekinitev asinhronega kopiranja podatkov

priprava konsistentne kopije podatkov

zagon rezervnega sistema za upravljanje z dokumenti na rezervni lokaciji in testiranje

zaustavitev rezervnega sistema za upravljanje z dokumenti na rezervni lokaciji

vzpostavitev asinhronega kopiranja podatkov od točke prekinitve naprej

2.5.4 Priložena mora biti programska oprema, ki omogoča:







2.6.4 Preko nadzornega sistema mora biti za celoten sistem in posebej za posamezne logične particije (LUN-e):







3 Drugo rezervno diskovno polje okolja za varno hranjenje in upravljanje dokumentov

3.1 Ohišje3.1.1 Vse komponente diskovnega polja morajo


69/164


biti ponujene skupaj s samostojno omaro, v katero so vgrajene











kapacitet3.2.6 Omogočeno kreiranje slike posamezne






3.2.11 Sistem mora zagotavljati obstoj dokumenta do izteka nastavljene dobe brisanja, neprepisljivost in nespremenljivost podatkov



3.4 Zmogljivosti3.4.1 Vsaj 120 TB uporabne kapacitete - možno

odstopanje navzdol do 5%3.4.2 Zaščita pred odpovedjo diskovnih oziroma _________________________________________________________________________________________Razpisna dokumentacija št. 430-24/2017 – Nadgradnja virtualizacijskega in shranjevalnega okolja

70/164


shranjevalnih modulov mora biti izvedena na način, da je zagotovljeno delovanje in dostop do vseh podatkov tudi ob hkratni odpovedi treh diskovnih oziroma shranjevalnih modulov


3.4.4 Skupaj vsaj 1024 GB dodatnega pomnilnika na kontrolerjih za branje

3.4.5 Možnost kasnejše nadgradnje z dodatnimi uporabnimi kapacitetami


3.5 Replikacija3.5.1 Možnost hranjenja vsaj 200 različnih slik

(snapshot) podatkov s primarnega diskovnega polja preko namenske optične povezave preko TCP/IP protokola in vmesnika hitrosti vsaj 10 GB/s na razdalji do 50 km

3.5.2 Možnost izvedbe testiranja delovanja sistemov po naslednjem scenariju: priprava konsistentne kopije podatkov zagon rezervnega sistema za

upravljanje z dokumenti in testiranje zaustavitev rezervnega sistema za

upravljanje z dokumenti3.5.3 Priložena mora biti programska oprema, ki

omogoča: vzpostavitev, upravljanje in nadzor

procedur za kopiranje podatkov vzpostavitev, upravljanje in nadzor

procedur za pripravo rezervnega sistema za testiranje





3.6.4 Preko nadzornega sistema mora biti za celoten sistem in posebej za posamezne logične particije:

3.6.4.1 Prepustnost v IOPS3.6.4.2 Prepustnost v MB/s3.6.4.3 Zakasnitev pri dostopu do podatkov3.6.5 Nadzorni sistem mora omogočati:3.6.5.1 Trenuten vpogled v delovanje sistema, kot




Osenčena polja se ne izpolnjujejo!_________________________________________________________________________________________Razpisna dokumentacija št. 430-24/2017 – Nadgradnja virtualizacijskega in shranjevalnega okolja

71/164




OBRAZEC 5/5 SKLOP 5

PONUDNIK: ___________________________________________________________________________


Predmet javnega naročila: Nakup namenskega diskovnega polja za zaščito podatkovne baze

Zap. št. A-Zahteva Količina B – ponujen model opreme, komponenta ali lastnost


1 Diskovno polje za zaščito podatkovne baze1.1 Ohišje1.1.1 Vse komponente diskovnega polja morajo

biti primerne za vgradnjo v omaro sistema Exadata X6-2 oziroma morajo biti ponujene skupaj z samostojno omaro, v katero so vgrajene




1.2 Funkcionalnosti1.2.1 Omogočena izdelava logičnih particij (LUN-

ov) različnih velikosti1.2.2 Omogočen sočasen dostop do podatkov

preko protokolov IP over InfiniBand in NFS1.2.3 Sistem mora omogočati sprotno (inline)

deduplikacijo podatkov1.2.4 Omogočeno kreiranje slik (snapshot) z

možnostjo uporabe le teh1.2.5 Omogočeno dodeljevanje fizičnega

prostora logičnim particijam po potrebi (thin provisioning)


72/164


1.3 Povezljivost1.3.1 Vsaj 4 Infiniband vmesniki za priklop na

sistem Exadata X6-21.3.2 Vsaj 2 vmesnika hitrosti vsaj 10 Gb/s za

Ethernet priklop v LAN okolje naročnika1.4 Zmogljivosti1.4.1 Vsaj 80 TB uporabne kapacitete – možno

odstopanje navzdol do 5%1.4.2 Zaščita pred odpovedjo diskovnih oziroma

shranjevalnih modulov mora biti izvedena na način, da je zagotovljeno delovanje in dostop do vseh podatkov tudi ob hkratni odpovedi dveh diskovnih oziroma shranjevalnih modulov

1.4.3 Skupaj vsaj 64 procesorskih jeder na kontrolerjih

1.4.4. Skupaj vsaj 512 GB pomnilnika na kontrolerjih


1.5 Upravljanje in nadzor sistema1.5.1 Priložena mora biti programska oprema za




1.5.4 Preko nadzornega sistema mora biti za celoten sistem vidna:

1.5.4.1 Zasedenost diskovnega prostora1.5.4.2 Prepustnost1.5.5 Nadzorni sistem mora omogočati:1.5.5.1. Trenutni vpogled v delovanje sistema, kot




Kraj in datum: Žig in podpis odgovorne osebe ponudnika:Priloga:

- tehnična dokumentacija proizvajalca ponujene opreme


73/164


OBRAZEC 5/6 SKLOP 6

PONUDNIK: ___________________________________________________________________________


Predmet javnega naročila: Nakup stikal shranjevalnega omrežja

Zap. št. A-Zahteva Količina B – ponujen model

opreme, komponenta ali lastnost


1 Konsolidirano LAN/SAN stikalo1.1 Ohišje1.1.1 Primerno za vgradnjo v 19'' strežniško

omaro1.1.2 Vgrajena vsaj dva napajalnika električne

energije, ki delujeta v redundančnem načinu, z možnostjo zamenjave ob delovanju sistema

1.1.3 Vgrajena vsaj dva hladilna modula, ki delujeta v redundančnem načinu, z možnostjo zamenjave ob delovanju sistema

1.2 Vmesniki1.2.1 Vgrajeni in aktivni priključki1.2.2 Vgrajenih vsaj 48 vmesniških rež1.2.2.1 Vsaj 16 aktivnih 10 Gb/s 10GBASE SR

SFP+ Ethernet priključkov (ponujeni morajo biti tudi SFP pretvorniki in ustrezne licence, če so zahtevane ter priključni kabli)

1.2.2.2 Vsaj 8 aktivnih 1 Gb/s (1000BASE-T) Ethernet priključkov (ponujeni morajo biti tudi SFP pretvorniki in ustrezne licence, če so zahtevane)

1.2.2.3 Vsaj 12 aktivnih 4/8/16 Gb/s FC SW SFP+ LC priključkov (ponujeni morajo biti tudi SFP pretvorniki in ustrezne licence, če so zahtevane)

1.2.2.4 Možnost zamenjave SFP pretvornikov med delovanjem stikala

1.2.3 Možnost razširitve števila priključkov v istem stikalu za vsaj

1.2.3.1 4 x 40 Gb/s Ethernet QSFP priključkov1.2.3.2 4 x 10 Gb/s Ethernet SFP+ priključkov1.2.3.3 2x 1 Gb/s Ethernet priključkov1.2.4 1Gb/s Ethernet SFP moduli morajo

podpirati bakrene kable z RJ45 tipom priključka in enorodovne (SM – singlemode) ali večrodovne (MM) optične kable

1.2.5 FC SFP moduli morajo podpirati 4/8 Gb/s FC SFP vmesnike za priklop preko enorodovnih (SM) ali večrodovnih (MM) optičnih kablov

1.2.6 Vmesniki morajo podpirati pakete velikosti 9216 bytov (jumbo frame)

1.2.7 Možnost kasnejšega priklopa dodatnih


74/164


zunanjih stikal1.3 Zmogljivost1.3.1 Neblokirajoča arhitektura s polno

prepustnostjo na vseh vmesnikih ne glede na tip vmesnika (tj. 1/10 Gb/s Ethernet, 4/8/16 Gb/s FC)

1.3.2 Prepustnost stikala po pasovni širini mora biti tako vsaj 1.000 Gb/s

1.3.3 Omogočeno IP usmerjanje (routing)1.3.3.1 Zmogljivost vsaj 100 Gb/s oziroma Mpps

za funkcionalnost usmerjanja IP1.3.3.2 Podpora vsaj 10.000 IP poti v usmerjevalni

tabeli1.3.3.3 Podpora vsaj 5.000 multicast poti v

usmerjevalni tabeli1.3.3.4 Podpora vsaj 1.000 logičnih usmerjevalnih

tabel (VRF)1.3.3.5 Podpora protokolom za visoko

razpoložljivost privzetega prehoda (VRRP)1.3.3.6 Podpora funkcionalnosti DHCP Relay1.3.4 Podpora vsaj 2000 VLAN-ov1.3.5 Podpora vsaj 20.000 hkratnih naslovov

MAC1.3.6 Omogočena nadgradnjo programske

opreme med delovanjem brez prekinitev (ISSU – In Service Software Upgrade)

1.4 Funkcionalnosti LAN1.4.1 Omogočeno združevanje vsaj 4 Ethernet

vmesnikov v en logičen vmesnik (port-channel)

1.4.2 Porazdelitev bremena med vmesniki mora omogočati uporabo Layer 2, 3 ali 4 informacije za deljenje bremena

1.4.3 Možnost združevanja vsaj 4 Ethernet vmesnikov v en logičen vmesnik, pri čemer so vmesniki lahko na dveh različnih stikalih

1.4.4 Podpora funkcionalnosti Private VLAN1.4.5 Podpora omrežij VXLAN1.4.6 Podpora protokolom za visoko

razpoložljivost privzetega prehoda1.4.7 Podpora deljenju bremena preko

enakovrednih usmerjevalnih poti1.4.8 Podpora usmerjanja prometa glede na

konfigurirano politiko1.4.9 Podpora funkcionalnosti DHCP Relay1.4.10 Podpora storitvam QoS mora zadoščati

naslednjim zahtevam:1.4.10.1 Vsaj 8 izhodnih vrst (queues) na vsakem

vmesniku1.4.10.2 Možnost definiranja vsaj ene prioritetne

vrste1.4.10.3 Kontrola algoritma za strežbo izhodnih vrst

(scheduling) po principu WRR (weighted round robin)

1.4.10.4 Razvrščanje paketov (classifying)1.4.10.5 Omejevanje prometa za določeno število

kbit/s za posamezen fizični vmesnik (traffic policing),

1.4.10.6 Podpora omejevanja prometa na logični vmesnik (VLAN)

1.4.10.7 Označevanje oz. barvanje paketov (marking – nastavljanje qos bitov)

1.4.10.8 Vsi mehanizmi za zagotavljanje kakovosti _________________________________________________________________________________________Razpisna dokumentacija št. 430-24/2017 – Nadgradnja virtualizacijskega in shranjevalnega okolja

75/164


storitev morajo biti omogočeni v strojni opremi

1.4.10.9 Podpora omejenjevanja količine prometov tipa unknown unicast, broadcast, multicast

1.4.11 Podpora varnostnim storitvam za omrežja LAN kot sledi:

1.4.11.1 Filtriranje prometa (Access Control List) glede na naslov MAC, IP, TCP/UDP port

1.4.11.2 Podpora varnostnih filtrov (Access Control List) tako na fizičnih kot logičnih vmesnikih

1.4.11.3 Podpora varnostnih filtrov za protokol IPv4 in IPv6

1.4.11.4 Podpora beleženja akcij (npr. kršitev) varnostnih filtrov

1.4.11.5 Izvajanje varnostnih filtrov v strojni opremi1.4.11.6 Podpora standardu 802.1X1.4.11.7 Podpora overjanju naslovov MAC1.4.11.8 Podpora beleženju dogodkov 802.1X na

strežnik AAA (accounting, authorization, authentication)

1.4.11.9 Podpora omejevanju naslovov MAC na posameznem vmesniku

1.4.11.10 Podpora blokiranja dodeljevanja naslovov IP z neavtoriziranih strežnikov DHCP (DHCP snooping)

1.4.11.11 Podpora funkcionalnosti IP Source Guard1.4.11.12 Podpora funkcionalnosti dinamičnega

preverjanja ARP (ARP inspection)1.4.11.13 Podpora omejevanja in izvajanja

varnostnih filtrov za kontrolni vmesnik stikala (CoPP)

1.5 Funkcionalnosti SAN1.5.1 Podpora vseh standardnih storitev FC kot

so login services, name server, zoning, FSPF

1.5.2 Podpora vsaj 16 logičnih segmentov oziroma podomrežij SAN (VSAN)

1.5.3 Podpora standardnih storitev FC za vsako podomrežje SAN posebej

1.5.4 Podpora medstikalnih povezav ISL (Inter Switch Link)

1.5.5 Podpora deljenju prometa med do 16 enakovrednimi potmi ter dinamično preusmeritvijo prometa v primeru okvare z uporabo protokola FSPF (Fabric Shortes Path First)

1.5.6 Podpora virtualizacije strežnikov oziroma priključnih vmesnikov z uporabo mehanizma NPIV – vsak navidezni strežnik ima možnost dobiti lasten FCID

1.5.7 Poenostavitev omrežja SAN z zmanjšanjem števila Domain ID z uporabo mehanizma NPV

1.5.8 SAN vmesniki morajo podpirati naslednje:1.5.8.1 E, F, NP, VE, TE ter VF tipe vmesnikov,1.5.8.2 Podpora posredovanja prometa več

podomrežij SAN (VSAN) preko vmesnika tipa F (trunk)

1.5.8.3 Podpora združevanja vsaj 4 vmesnikov, ki se uporabljajo za medstikalne povezave ISL

1.5.8.4 Podpora združevanja vmesnikov tipa F (SAN port-channel)

1.5.8.5 Podpora varnostnih storitev omrežja SAN


76/164


kot sledi:1.5.8.5.1 Podpora varnostnega mehanizma za

avtentikacijo stikal1.5.8.5.2 Podpora kontrole priklopa naprave za

vmesnik stikala glede na WWN (port security)

1.5.8.6 Podpora napredne funkcionalnosti zoning s posredovanjem celotne »zoning« podatkovne baze med stikali

1.5.8.7 Definiranje končnih sistemov (strežniki, shranjevalni sistemi) z imenom (alias) glede na naslov WWN

1.5.8.8 Uporaba definiranih imen (alias) za funkcionalnost zoning

1.6 Nadzor in upravljanje1.6.1 Nadzor in upravljanje preko namenskega

10/100 Mb/s Ethernet vmesnika1.6.2 Nadzor in upravljanje preko direktnega

konzolnega dostopa1.6.3 Možnost shranjevanja konfiguracije na

pomnilniški medij USB ali na FTP strežnik1.6.4 Možnost nadzora in upravljanje stikala

preko ukazne vrstice (protokola Telnet, SSH), ali grafičnega uporabniškega vmesnika (GUI)

1.6.5 Možnost kontrole dostopa in upravljanja stikala z vlogami (role) ter uporabniškim imenom ter geslom (username/password)

1.6.6 Možnost avtentikacije administrativnih uporabnikov po protokolih TACACS+ ali RADIUS

1.6.7 Podpora TFTP, FTP, SFTP ali SCP (vsaj enega od teh protokolov) za nadgradnjo programske opreme ter prenos konfiguracij

1.6.8 Možnost aktiviranja prejšnje konfiguracije1.6.9 Podpora protokolu NTP za sinhronizacijo

točnega časa1.6.10 Podpora SYSLOG in SNMP1.6.11 Možnost odkrivanja sosednjih naprav

(neighbor learning)1.6.12 Možnost preslikave prometa enega ali več

vmesnikov oziroma enega ali več navideznih segmentov na monitor vmesnik (Switched Port Analyzer – SPAN) tako za Ethernet kot FC

1.6.13 Podpora analize prometa FC z vgrajenim analizatorjem

1.6.14 Podpora FC traceroute ter FC ping1.6.15 Podpora razhroščevanju na prometu Fibre

Channel1.7 Standardi, ki morajo biti podprti na stikalu1.7.1 T11 standards-compliant FCoE (FC-BB-5)1.7.2 T11 FCoE Initialization Protocol (FIP) (FC-

BB-5)1.7.3 802.3 (Ethernet), 802.3u (FastEthernet),

802.3z, 802.3ab (Gigabit Ethernet), 802.3ae (10 Gigabit Ethernet), 802.3ba (40 Gigabit Ethernet)

1.7.4 802.3x (Flow control)1.7.5 802.3ad (Link Aggregation Control

Protocol)1.7.6 802.1D (Spanning Tree), 802.1w (Rapid

Spanning Tree), 802.1s (Multiple Spanning


77/164


Tree)1.7.7 802.1p (Priority Tagging)1.7.8 802.1Q (VLAN tagging)1.7.9 802.x (pause)1.7.10 801.1Qaz (Enhanced transmission

selection)1.7.11 802.1Qbb (Per-priority Pause)1.8 Stikali morata biti v skladu




OBRAZEC 6/1PONUDNIK: SKLOP 1 ___________________________________________________________________________

SEZNAM USPOSOBLJENIH STROKOVNJAKOV ZA SKLOP 1

Nadgradnja virtualnega strežniškega okolja

Področje usposobljenosti

Ime in priimek usposobljenega

strokovnjaka

Zaposlen(obkrožiti ustrezno)

Dokazilo o usposobljenosti

Vrsta dokazila(certifikat/dokazilo

Naziv dokazila*


78/164


o šolanju,…)

Področje ponujene strojne opreme

Pri ponudnikuPri podizvajalcuPri ponudnikuPri podizvajalcu

*navedite natančen naslov dokazila, iz katerega je, če je mogoče, razvidno področje usposobljenosti!

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo: da imajo zgoraj navedene osebe funkcionalno znanje za opravljanje predmetnih storitev,

kar dokazujemo tudi s priloženimi dokazili; da imajo zgoraj navedeni usposobljeni strokovnjaki delovno razmerje – pogodbo o zaposlitvi

pri nas oz. našem podizvajalcu ter nosilci in izvajalci nalog pri izvedbi predmetnih storitev; da bomo zagotavljali razpoložljivost zgoraj navedenih usposobljenih strokovnjakov ves čas

izvajanja predmetnega javnega naročila v okviru zahtevanih rokov; da imajo vsi navedeni usposobljeni strokovnjaki aktivno ali pasivno znanje slovenskega in

angleškega jezika, pri čemer je znanje vsaj enega od obeh jezikov aktivno, in da bomo v primeru težav pri komunikaciji med navedenim strokovnjakom in naročnikom zagotovili prevajalca/tolmača v slovenski jezik na naše stroške brez sprememb pogojev izvajanja storitve;

morebitno vključevanje dodatnih strokovnjakov v delo ali zamenjavo obstoječih strokovnjakov z novimi bomo izvedli le po predhodnem pisnem soglasju naročnika, pri čemer bomo zagotovili izpolnjevanje vseh zahtev iz predhodnih alinej.


Priloga: dokazila o usposobljenosti

OBRAZEC 6/2SKLOP 2

PONUDNIK: ___________________________________________________________________________


Nakup programske opreme za virtualizacijsko okolje



strokovnjaka




o šolanju,…)

Naziv dokazila*

Področje VMware vSphere programske

Pri ponudnikuPri podizvajalcu


79/164


opreme Pri ponudnikuPri podizvajalcu

Področje programske opreme za virtualizacijo

omrežja










Priloga: - dokazila o usposobljenosti

OBRAZEC 6/3PONUDNIK: SKLOP 3 ___________________________________________________________________________


Nadgradnja primarnega in rezervnega diskovnega polja za virtualizacijsko okolje



strokovnjaka




o šolanju,…)

Naziv dokazila*




80/164

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije__________________________________________________________________________________*navedite natančen naslov dokazila, iz katerega je, če je mogoče, razvidno področje usposobljenosti!









OBRAZEC 6/4SKLOP 4

PONUDNIK:___________________________________________________________________________


Nakup namenskih diskovnih polj za okolje za varno hranjenje in upravljanje dokumentov



strokovnjaka




o šolanju,…)

Naziv dokazila*




Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:


81/164


da imajo zgoraj navedene osebe funkcionalno znanje za opravljanje predmetnih storitev, kar dokazujemo tudi s priloženimi dokazili;

da imajo zgoraj navedeni usposobljeni strokovnjaki delovno razmerje – pogodbo o zaposlitvi pri nas oz. našem podizvajalcu ter nosilci in izvajalci nalog pri izvedbi predmetnih storitev;

da bomo zagotavljali razpoložljivost zgoraj navedenih usposobljenih strokovnjakov ves čas izvajanja predmetnega javnega naročila v okviru zahtevanih rokov;

da imajo vsi navedeni usposobljeni strokovnjaki aktivno ali pasivno znanje slovenskega in angleškega jezika, pri čemer je znanje vsaj enega od obeh jezikov aktivno, in da bomo v primeru težav pri komunikaciji med navedenim strokovnjakom in naročnikom zagotovili prevajalca/tolmača v slovenski jezik na naše stroške brez sprememb pogojev izvajanja storitve;




OBRAZEC 6/5PONUDNIK SKLOP 5___________________________________________________________________________


Nakup namenskega diskovnega polja za zaščito podatkovne baze



strokovnjaka




o šolanju,…)

Naziv dokazila*

Področje ponujene strojne

opreme





pri nas oz. našem podizvajalcu ter nosilci in izvajalci nalog pri izvedbi predmetnih storitev;_________________________________________________________________________________________Razpisna dokumentacija št. 430-24/2017 – Nadgradnja virtualizacijskega in shranjevalnega okolja

82/164


da bomo zagotavljali razpoložljivost zgoraj navedenih usposobljenih strokovnjakov ves čas izvajanja predmetnega javnega naročila v okviru zahtevanih rokov;

da imajo vsi navedeni usposobljeni strokovnjaki aktivno ali pasivno znanje slovenskega in angleškega jezika, pri čemer je znanje vsaj enega od obeh jezikov aktivno, in da bomo v primeru težav pri komunikaciji med navedenim strokovnjakom in naročnikom zagotovili prevajalca/tolmača v slovenski jezik na naše stroške brez sprememb pogojev izvajanja storitve;




OBRAZEC 6/6SKLOP 6

PONUDNIK: ___________________________________________________________________________


Nakup stikal shranjevalnega omrežja



strokovnjaka




o šolanju,…)

Naziv dokazila*

Področje ponujene strojne

opreme







angleškega jezika, pri čemer je znanje vsaj enega od obeh jezikov aktivno, in da bomo v _________________________________________________________________________________________Razpisna dokumentacija št. 430-24/2017 – Nadgradnja virtualizacijskega in shranjevalnega okolja

83/164


primeru težav pri komunikaciji med navedenim strokovnjakom in naročnikom zagotovili prevajalca/tolmača v slovenski jezik na naše stroške brez sprememb pogojev izvajanja storitve;



Priloga:- dokazila o usposobljenosti

OBRAZEC 7PONUDNIK: ___________________________________________________________________________

SEZNAM REFERENC

Izjavljamo, da smo mi oziroma naš podizvajalec v obdobju 2014-2017:

Za SKLOP 1:a.) izvedli dobavo in postavitev strežniškega sistema temelječega na principu strežniških rezin

(vsaj 10 rezin) in virtualizacijsko platformo VMware za spodaj navedene naročnike:ZAP. ŠT.

IZVEDBA NAZIV REFERENČNEGA

NAROČNIKA

NASLOV REFERENČNEGA

NAROČNIKA

LETO IZVEDBE

1. Dobava/postavitev2. Dobava/postavitev

Dobava/postavitevDobava/postavitev

in/oz.Za SKLOP 2:

a.) izvedli dobavo in namestitev programske opreme VMware (vsaj ena za dobavo in namestitev programske opreme VMware vSphere) za spodaj navedene naročnike:

ZAP. ŠT.


NAROČNIKA


NAROČNIKA

LETO IZVEDBE

1. Dobava/namestitevDobava/namestitevDobava/namestitev

b) izvedli dobavo in namestitev programske opreme za virtualizacijsko omrežja na VNware vSphere platformi za spodaj navedene naročnike:_________________________________________________________________________________________Razpisna dokumentacija št. 430-24/2017 – Nadgradnja virtualizacijskega in shranjevalnega okolja

84/164


ZAP. ŠT.


NAROČNIKA


NAROČNIKA

LETO IZVEDBE

1. Dobava/namestitev2. Dobava/namestitev

Dobava/namestitevDobava/namestitev

in/oz.Za SKLOP 3 in 4:a.) izvedli dobavo in postavitev dveh diskovnih polj z vključeno replikacijo podatkov med njima

za spodaj navedene naročnike (vsaj ena referenca mora vključevati postavitev diskovnih polj, ki ga sestavljajo diskovni moduli brez vrtljivih delov (SSD ali druga tehnologija):

ZAP. ŠT.


NAROČNIKA


NAROČNIKA

LETO IZVEDBE



in/oz.Za SKLOP 5:a.) izvedli dobavo in postavitev diskovnega polja, na katerega se izvaja zaščita podatkovne

baze Oracle, in sicer za spodaj navedene naročnike:ZAP. ŠT.


NAROČNIKA


NAROČNIKA

LETO IZVEDBE



in/oz.Za SKLOP 6:a.) izvedli dobavo in postavitev stikal za priklop shranjevalnih sistemov za spodaj navedene

naročnike:

ZAP. ŠT.


NAROČNIKA


NAROČNIKA

LETO IZVEDBE




Priloga: Referenčno potrdilo


85/164


OBRAZEC 8Naziv in naslov referenčnega naročnika:_________________________________ __________________________________________________________________

REFERENČNO POTRDILO

za potrebe javnega naročila št. 430-24/2017Nadgradnja virtualizacijskega in shranjevalnega okolja

Potrjujemo, da je ponudnik/ponudnikov podizvajalec ___________________________________ (naziv in naslov ponudnika/podizvajalca)

_______________________________________________________________________________

za naše potrebe

(označite opravljeno storitev) v obdobju ________________ izvedel

dobavo in/oz. postavitev (ustrezno obkrožite!) strežniškega sistema temelječega na principu strežniških rezin (vsaj 10 rezin) in virtualizacijske platforme VMware (velja za SKLOP 1):___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(opis storitve z navedbo števila strežniških rezin)

v obdobju ________________ izvedel dobavo in/oz. namestitev (ustrezno obkrožite!) programske opreme VMware (velja za SKLOP 2): (vsaj ena za dobavo in namestitev programske opreme VMware vSphere) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(opis storitve in uporabljene programske opreme)

v obdobju ________________ izvedel dobavo in/oz. namestitev (ustrezno obkrožite!) programske opreme za virtualizacijsko omrežje (velja za SKLOP 2): ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(opis storitve in uporabljene programske opreme)

v obdobju ________________ izvedel dobavo in/oz. postavitev (ustrezno obkrožite!) dveh diskovnih polj z vključeno replikacijo podatkov med njima (velja za SKLOP 3 in 4):


86/164


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(opis storitve)

Zgornje storitve so vključevale tudi dobavo diskovnih polj, ki ju v celoti sestavljajo diskovni moduli brez vrtljivih delov (SSD ali druga tehnologija): DA / NE (ustrezno obkrožite!)

v obdobju _______________ izvedel dobavo in/oz. postavitev (ustrezno obkrožite!) diskovnega polja, na katerega se izvaja zaščita podatkovne baze Oracle (velja za SKLOP 5) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(opis storitve)

v obdobju _______________ izvedel dobavo in/oz. postavitev (ustrezno obkrožite!) stikal za priklop shranjevalnih sistemov (velja za SKLOP 6) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(opis storitve)

Ime in priimek potrjevalca reference in tel. št.: _________________________________________

Vloga potrjevalca reference pri referenčnem naročniku: _____________________________________

Potrjujemo, da so bile storitve opravljene strokovno, kvalitetno in v skladu z določili pogodbe in izjavljamo, da so vse navedbe resnične.

Datum reference: Žig in podpis referenčnega naročnika:


87/164


OSNUTEK POGODBE OBRAZEC 9/1SKLOP 1

ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, Kolodvorska ul. 15, 1000 Ljubljana, ki ga po pooblastilu generalnega direktorja zastopa ______________________________ (v nadaljevanju naročnik)

Identifikacijska št. za DDV: SI 85876500Matična številka: 5156700

in__________________________________________, ki ga zastopa__________________ (v nadaljevanju izvajalec)

Identifikacijska št. za DDV: SI Matična številka:

POGODBA O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA ŠT. 430-24/2017 ZA SKLOP 1:Nadgradnja virtualnega strežniškega okolja

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je naročnik izvedel javno naročilo za nadgradnjo virtualnega strežniškega okolja po odprtem postopku na osnovi 40. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN–3; Ur. l. RS, št. 91/2015). Obvestilo o naročilu je bilo objavljeno v Uradnem listu EU pod št. objave __________, dne __________ in na Portalu javnih naročil pri Uradnem listu RS, pod št. objave ___________, dne __________. (podatke o objavi navede naročnik)

Izvajalec je bil izbran kot najugodnejši ponudnik za SKLOP 1: Nadgradnja virtualnega strežniškega okolja na podlagi odločitve o oddaji javnega naročila št. _______________ z dne __________. (podatke navede naročnik)

2. člen

Sestavni deli te pogodbe so: - Tehnične zahteve za SKLOP 1,- Predračun za SKLOP 1 (OBRAZEC 4/1) z dne __________ s prilogo: Popis ponujene

opreme,- Seznam usposobljenih strokovnjakov za SKLOP 1 (OBRAZEC 6/1),- Seznam podizvajalcev (OBRAZEC 12),- Soglasje podizvajalca za neposredna plačila (OBRAZEC 13).

3. člen


88/164

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije__________________________________________________________________________________S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvedbe javnega naročila.

II. PREDMET POGODBE

4. člen

Naročnik in izvajalec se dogovorita, da bo izvajalec na podlagi te pogodbe in skladno s tehničnimi zahtevami, ki so sestavni del te pogodbe in razpisne dokumentacije za predmetno javno naročilo, za naročnika nadgradil virtualno strežniško okolje, ki obsega:

- dobavo dodatnih strežniških rezin,- dobavo dodatnega ohišja za strežniške rezine,- dobavo opreme za nadgradnjo stikal za priklop strežniških rezin v LAN in SAN omrežje

naročnika ter - izvedbo storitev fizične nadgradnje in konfiguracije dobavljene opreme za pričetek

uporabe.

III. POGODBENE KOLIČINE

5. člen

Količina ur za izvedbo dodatnih storitev je ocenjena. V času trajanja pogodbe je dejanska količina ur lahko večja ali manjša od ocenjene, skladno z dejanskimi potrebami naročnika, pri čemer cena ure ostane nespremenjena, skupna pogodbena vrednost iz 12. člena te pogodbe pa ne sme biti presežena.

IV. TRAJANJE POGODBE

6. člen

Pogodbeni stranki soglašata, da bosta izpolnjevali obveznosti po tej pogodbi od dneva veljavnosti pogodbe vse do izteka garancijskega obdobja za dobavljeno opremo iz 19. člena te pogodbe.

V. ROKI IZVEDBE

7. člen

Redni delovni čas je za potrebe tega javnega naročila opredeljen kot čas od ponedeljka do petka med 07:00 in 17:00 uro. Po dogovoru z naročnikom se storitve lahko izvajajo tudi izven rednega delovnega časa.

8. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo dobavil opremo po tej pogodbi v roku 30 dni od dneva pričetka veljavnosti te pogodbe. Po opravljeni dobavi izvajalec in naročnik podpišeta dobavnico.

Izvajalec se zavezuje da bo izvedbo storitev ob nadgradnji izvedel v roku 120 dni od dneva pričetka veljavnosti te pogodbe. Po opravljenih storitvah izvajalec in naročnik podpišeta prevzemni zapisnik o opravljenih storitvah. Rok izvedbe za posamezne dodatne storitve, naročnik in izvajalec dogovorita ob naročilu storitve. Po opravljeni naročeni storitvi izvajalec in naročnik podpišeta prevzemni zapisnik o opravljeni storitvi.

9. člen

Naročnik se obvezuje podpisati dobavnico ob ugotovitvi:- da je prevzel pravilno dobavljeno opremo,- da je izvajalec izročil naročniku garancijske liste za opremo v papirnati in/ali elektronski

obliki.

Naročnik se obvezuje podpisati prevzemni zapisnik iz 2. in 3. odstavka prejšnjega člena ob ugotovitvi, da so vse izvedene storitve brezhibno opravljene.


89/164


10. člen

Pogodbeni roki iz 8. in 19. člena te pogodbe se lahko podaljšajo v naslednjih primerih: - zaradi izrednih dogodkov (višja sila),- zaradi prekinitve izvajanja dobave opreme oziroma izvedbe storitev na zahtevo

naročnika,- če naročnik ne zagotovi dogovorjenih pogojev za izvajanje dobave opreme oziroma

storitev,- drugih dogodkov, ki vplivajo na izvedbo dobave opreme oziroma storitev, in jih ni bilo

mogoče predvideti ter jih ni povzročil izvajalec.

Za višjo silo se smatra vse, kar prizna sodna praksa v primerljivih primerih za višjo silo.

Izvajalec je dolžan predložiti naročniku obrazloženo pisno zahtevo za podaljšanje roka skupaj z ukrepi za odpravo zamud takoj, ko izve za vzroke iz prvega odstavka tega člena, sicer podaljšanja roka ne more več zahtevati.

Podaljšanje rokov ne vpliva na pogodbeno ceno.

VI. LOKACIJA IZVEDBE

11. člen

Izvajalec dobavo in storitve po tej pogodbi izvaja na lokaciji naročnika:- Kolodvorska ulica 15, Ljubljana.

VII. POGODBENE CENE12. člen

Pogodbene cene za strojno opremo, izvedbo storitev ob nadgradnji ter ure za dodatne storitve so razvidne iz predračuna.

Skupna vrednost po predračunu znaša __________ EUR brez DDV in __________ EUR z DDV.

Skupna pogodbena vrednost vseh dobav in storitev po tej pogodbi, upoštevajoč morebitno večjo količino ur za dodatne storitve iz 5. člena te pogodbe, v času trajanja pogodbe ne sme preseči __________ EUR brez DDV in __________ EUR z DDV.

(določi naročnik po končanem postopku)

Pogodbeni stranki soglašata, da se DDV na izstavljenem računu obračuna po stopnji, veljavni na dan izdaje računa.

13. člen

Pogodbene cene iz prejšnjega člena te pogodbe vključujejo vse stroške in dajatve, povezane z realizacijo celotnega javnega naročila po tej pogodbi, in so fiksne ves čas trajanja te pogodbe. Naročnik dodatnih stroškov, ki niso zajeti v pogodbenih cenah, naknadno ne bo priznaval.

VIII. PLAČILNI POGOJI

14. člen

Naročnik dobavljeno opremo in opravljene storitve ob nadgradnji plača v roku 30 dni od dneva prejema računa, ki ga izstavi izvajalec po podpisu dobavnice oziroma po podpisu prevzemnega zapisnika o izvedenih storitvah v okviru nadgradnje oziroma namestitve opreme na posamezni lokaciji, na transakcijski račun izvajalca/podizvajalca.

Naročnik opravljeno posamezno dodatno storitev plača po dejansko opravljenih urah dela, v roku 30 dni od dneva prejema računa, ki ga izvajalec izstavi po podpisu prevzemnega zapisnika za opravljeno posamezno dodatno storitev, na transakcijski račun izvajalca/podizvajalca.

Pri izstavljanju računa se mora izvajalec obvezno sklicevati na številko te pogodbe ________________.(navede naročnik po končanem postopku)


90/164

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije__________________________________________________________________________________Izvajalec mora izdani račun naročniku poslati izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z veljavnim Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-A; Ur. l. RS št. 59/10, 111/13).

IX. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

15. člen

Izvajalec se zavezuje:- da bo naročniku dobavil novo opremo, ki bo delovala brezhibno, in ne bo imela stvarnih

napak, - da bo vsa dobavljena oprema popolnoma ustrezala vsem tehničnim zahtevam

naročnika, ki so sestavni del te pogodbe, - da bo naročnik dobil vse pravice, ki so vezane na nakup opreme, izvajalec pa bo

brezhibno izvrševal vse obveznosti, ki so vezane na opremo, - da bo vse obveznosti po tej pogodbi opravil strokovno, kvalitetno, pravilno, vestno,

pravočasno, po pravilih stroke in v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi, normativi in zakonodajo ter na način, kot je opredeljen v razpisni in ponudbeni dokumentaciji,

- da bo vodil strokovno – tehnično dokumentacijo po opravljenih nalogah predmetnega javnega naročila,

- da bo sodeloval z naročnikom, upošteval njegove ekonomske in tehnične pogoje ter izvrševal pogodbene obveznosti gospodarno v korist naročnika,

- da bo takoj pisno opozoril naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kvalitetno in pravilno izvedbo obveznosti po tej pogodbi,

- da bo naročniku omogočal ustrezen nadzor nad izvajanjem pogodbenih obveznosti.

16. člen

Storitve po tej pogodbi ves čas trajanja pogodbe izvajajo usposobljeni strokovnjaki izvajalca oz. podizvajalca, ki jih je izvajalec navedel v dokumentu Seznam usposobljenih strokovnjakov za SKLOP 1, ki je sestavni del te pogodbe.

Izvajalec se zaveže zagotavljati razpoložljivost strokovnjakov v okviru zahtevanih rokov.

O morebitnem vključevanju dodatnih strokovnjakov v delo ali zamenjavi obstoječih strokovnjakov z novimi mora izvajalec predhodno obvestiti naročnika. Naročniku mora posredovati nov seznam usposobljenih strokovnjakov in za dodatne/nove strokovnjake predložiti ustrezna dokazila o usposobljenosti.

Dodatni/novi strokovnjaki morajo imeti z izvajalcem oziroma podizvajalcem sklenjeno delovno razmerje – pogodbo o zaposlitvi. Pred vključitvijo dodanega usposobljenega strokovnjaka oziroma zamenjavo obstoječih strokovnjakov mora izvajalec pridobiti pisno soglasje naročnika.

Če naročnik ugotovi, da izvajalec ne ravna skladno s tem členom, ima pravico odpovedati to pogodbo. Naročnik si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli preveri usposobljene strokovnjake, ki opravljajo dela po tej pogodbi. Vsi kadri so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.

17. člen

Delovnemu osebju izvajalca je prepovedano v poslovne prostore naročnika pripeljati osebe, ki niso v delovnem ali pogodbenem razmerju z izvajalcem oziroma podizvajalcem.

X. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

18. člen

Naročnik se zavezuje:


91/164


- da bo zagotovil dostop do naročnikove strojne in programske opreme, potrebne za izvedbo storitev,

- da bo sodeloval z izvajalcem s ciljem, da se obveznosti po tej pogodbi izvršijo pravočasno in kvalitetno,

- da bo pravočasno obvestil izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvajanje obveznosti po tej pogodbi.

XI. GARANCIJA 19. člen

Izvajalec za vso ponujeno novo strojno opremo zagotavlja 60 mesečno garancijsko dobo in jamči za brezhibno delovanje opreme.

Garancijska doba za ponujeno opremo teče od dneva podpisa dobavnice.

V času garancijske dobe in v njenem okviru izvajalec zagotavlja:- spremljanje delovanja strežniškega sistema preko oddaljenega nadzora in takojšnje

ukrepanje v primeru kritičnih napak oziroma okvar,- možnost prijave napake 24 ur dnevno vse dni v letu,- odpravo napake v roku 24 ur od pisne prijave,- nove rezervne dele za menjavo okvarjene opreme,- možnost pridobitve popravkov in novih verzij programske opreme za strojno opremo

(firmware),- namestitev zahtevanih in priporočljivih popravkov programske opreme za strojno

opremo v dogovoru z naročnikom.

Izvajalec se zavezuje opravljati obveznosti iz prejšnjega odstavka brez dodatnih stroškov za naročnika.

20. člen

Prijava napake v okviru garancijskega vzdrževanja se izvede prek naročnikovega sistema za vodenje nalog, telefona ali elektronske pošte v rednem delovnem času iz 7. člena te pogodbe in izven njega.

Prijavi napake po telefonu obvezno sledi še pisna prijava s strani naročnika.

21. člen

Kontaktni podatki za prijavo napak na strani izvajalca so:ime in priimek kontaktne osebe: __________________________________

__________________________________telefonska številka: __________________________________

__________________________________elektronski naslov: __________________________________

__________________________________drugo: __________________________________(Opomba: Ponudnik lahko navede več kontaktnih oseb, telefonskih številk, elektronskih naslovov in drugo).

XII. FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI22. člen

Izvajalec se zaveže, da bo naročniku najkasneje v desetih dneh od dneva prejema te pogodbe v podpis, posredoval nepreklicno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti na prvi poziv (kavcijsko zavarovanje/bančna garancija) v višini 5 % od skupne vrednosti z DDV po predračunu iz 12. člena te pogodbe, kar znaša__________ EUR, ki mora veljati do __________________. (podatek navede naročnik glede na obrazložitev v razpisni dokumentaciji)

Predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost pogodbe. Če izvajalec v roku, navedenem v 1. odstavku tega člena, ne predloži finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, se šteje, da pogodba ni veljavna.


92/164

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije__________________________________________________________________________________Naročnik ima pravico v roku 10 (deset) dni po izteku maksimalnega roka za izvedbo pogodbenih obveznosti unovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če ugotovi, da pogodbene obveznosti niso pravočasno ali pravilno izvajane, oziroma jih je izvajalec prenehal izvajati.

Po preteku veljavnosti finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je finančno zavarovanje vrnjeno.

XIII. POGODBENA KAZEN23. člen

Izvajalec je v primeru zamude rokov izvedbe iz prvega, drugega in tretjega odstavka 8. člena te pogodbe, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, dolžan za vsak koledarski dan zamude roka plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 80,00 EUR, vendar skupaj za zamude posameznega roka izvedbe ne več kot 2.400,00 EUR. Pogodbena kazen se obračuna ne glede na to, ali izvajalec zamuja z dobavo opreme, z izvedbo storitev, ali samo z delom dobave opreme oziroma delom izvedbe storitev.

Izvajalec je v primeru zamude roka za odpravo napak iz 19. člena, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, dolžan za vsako začeto uro zamude roka, ki je določen za odpravo posamezne prijavljene napake plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 80,00 EUR, vendar skupaj za zamude pri odpravi posamezne prijavljene napake ne več kot 1.000,00 EUR.

24. člen

Iz naslova pogodbene kazni se izstavi poseben račun, ki ga je izvajalec dolžan plačati v osmih dneh od dneva prejema.

25. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da je izvajalec dolžan naročniku povrniti tudi preostale stroške in škodo, ki bi naročniku nastala zaradi zamude pogodbenih rokov, in presega znesek pogodbene kazni.

Za poplačilo stroškov in škode lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Če le-ta ne zadošča, je izvajalec dolžan plačati razliko do polne višine stroškov in škode v roku 30 dni od datuma prejema računa.

XIV. SKRBNIKI POGODBE 26. člen

Pogodbeni stranki imenujeta svoje skrbnike pogodbe z namenom, da bi sproti reševali nerešene težave in tako omogočili nemoten potek del po tej pogodbi.

Skrbnik pogodbe na strani naročnika je ___________________, elektronski naslov ___________________, telefonska št. _________________.

(navede naročnik)

Skrbnik pogodbe na strani izvajalca je _____________________________, elektronski naslov ____________________, telefonska št. _______________.

Pogodbeni stranki smeta v primeru objektivnih razlogov zamenjati skrbnika pogodbe.

Skrbnika sproti ocenjujeta kakovost opravljenih del ter razrešujeta morebitna nesoglasja, reklamacije in podobno. V kolikor naročnik poda pisne pripombe, jih je izvajalec dolžan upoštevati in odpraviti na svoje stroške.

XV. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA27. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba, ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge stranke, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali _________________________________________________________________________________________Razpisna dokumentacija št. 430-24/2017 – Nadgradnja virtualizacijskega in shranjevalnega okolja

93/164

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije__________________________________________________________________________________je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi stranki pogodbe ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

XVI. VARSTVO IN ZAUPNOST PODATKOV 28. člen

Izvajalec se obvezuje podatke, pridobljene v okviru izvedbe storitev po tej pogodbi, obdelovati in varovati v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Zakonom o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1) ter internim naročnikovim pravilnikom o varovanju osebnih in drugih varovanih podatkov, s katerim se izvajalec seznani ob podpisu pogodbe, v času veljavnosti pogodbe pa se ga seznani z morebitnimi spremembami internega pravilnika.

Izvajalec se zavezuje zagotavljati in izvajati ustrezne postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov v skladu s 24. in 25. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Naročnik po svoji pooblaščeni osebi kontrolira zavarovanje podatkov, izvajalec pa mu mora to kontrolo kadarkoli omogočiti in naročniku zagotoviti vse potrebne informacije za izvedbo kontrole.

29. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo osebne podatke obdeloval izključno z namenom izvajanja storitev, ki so predmet te pogodbe, in jih ne bo uporabljal v svojo korist oziroma jih kakorkoli izkoriščal ali jih posredoval tretjim osebam, in sicer časovno neomejeno.

30. člen

V primeru, da izvajalec naklepno ali iz malomarnosti osebnih podatkov ne varuje in ne obdeluje v skladu z določili te pogodbe, je naročniku dolžan povrniti vso škodo (odškodninska odgovornost, kazni, pravni stroški itd.), ki mu je nastala zaradi neustreznega varovanja oziroma obdelovanja osebnih podatkov s strani izvajalca.

31. člen

Izvajalec je dolžan vse medsebojne dogovore, podatke in dokumentacijo in katerekoli druge informacije, prejete oziroma razkrite v kakršnikoli obliki in načinu v okviru izvajanja predmeta te pogodbe varovati kot zaupne, in sicer časovno neomejeno. S prejetimi zaupnimi podatki bo izvajalec ravnal skrbno in preudarno in jih ne bo neupravičeno uporabljal v svojo korist oziroma jih kakorkoli izkoriščal ali posredoval tretjim osebam.

Izvajalec je dolžan vse informacije o naročniku in drugih osebah ter dejstvih, ki jih pridobi pri izvajanju predmeta te pogodbe, in za katere je očitno, da bi za sopogodbenico nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba, obravnavati kot poslovno skrivnost, in sicer časovno neomejeno.

V primeru, da izvajalec medsebojne dogovore, podatke, dokumentacijo in informacije iz 1. odstavka tega člena ne varuje v skladu z določili te pogodbe, je naročniku dolžan povrniti vso škodo, ki mu je nastala zaradi neustreznega varovanja medsebojnih dogovorov, podatkov, dokumentacije in informacij iz 1. odstavka tega člena teh podatkov s strani izvajalca

32. člen

Izvajalec je dolžan vse osebe, ki bodo neposredno izvajale dela po tej pogodbi, seznaniti o dolžnosti varovanja podatkov, skladno z določili te pogodbe. Dolžnost varovanja podatkov v skladu z določili te pogodbe zavezuje vse zaposlene pri izvajalcu in osebe, ki opravljajo delo za izvajalca na katerikoli drugi pravni podlagi, in bi lahko prišli v stik s podatki oziroma informacijami po tej pogodbi.

33. člen

Izvajalec lahko navaja naročnika v svojih referencah le ob predhodnem naročnikovem pisnem soglasju.

XVII. PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE 34. člen


94/164


Vse materialne in druge avtorske pravice izvajalca, ki nastanejo ob izvajanju te pogodbe, so izključno last naročnika, v neomejenem obsegu in za ves čas njihovega trajanja, razen moralne avtorske pravice, ki ostane avtorjem.

Izvajalec je ob predaji avtorskega dela dolžan naročniku izročiti celotno izvedbeno in uporabniško dokumentacijo ter izvorno kodo. Vsako naknadno spremembo izvorne kode mora izvajalec dokumentirati in posredovati naročniku. Vsa dokumentacija, ki jo izdela izvajalec v okviru izvajanja tega javnega naročila, je last naročnika.

35. člen

Če izvajalec v izdelek po tej pogodbi vključi že izdelano programsko kodo (svojo ali tretje strani), mora predhodno pridobiti pisno soglasje podpisnika in skrbnika pogodbe naročnika. Za programsko kodo po tem odstavku mora izvajalec na naročnika brez stroškov prenesti licenco, ki naročniku omogoča licenčno skladno časovno neomejeno uporabo brez dodatnih stroškov.

Če izvajalec pri izvajanju pogodbenih storitev uporablja programsko kodo (svojo ali tretje strani), mora za njo imeti zagotovljene pravice uporabe, ki dovoljujejo njeno uporabo v okviru te pogodbe. Če je v okviru izvajanja storitev potrebno programsko kodo iz tega odstavka namestiti v okolju naročnika, mora izvajalec predhodno pridobiti pisno soglasje podpisnika in skrbnika pogodbe naročnika. Za programsko kodo po tem odstavku mora izvajalec na naročnika brez dodatnih stroškov prenesti licenco, ki naročniku omogoča licenčno skladno uporabo v času izvajanja pogodbe brez dodatnih stroškov. Ob prenehanju izvajanja pogodbe mora izvajalec poskrbeti za odstranitev programske kode iz tega odstavka iz naročnikovega okolja brez dodatnih stroškov.

Če izvajalec vgradi ali uporabi programsko kodo iz prejšnjih dveh odstavkov tega člena, ne da bi za to predhodno pridobil ustrezno pisno soglasje podpisnika in skrbnika pogodbe naročnika, če na naročnika ne prenese ustrezne licence ali če v zvezi z uporabo takšne programske kode pride do druge zatrjevane ali dejanske kršitve materialnih pravic izvajalca ali tretjih oseb, je za kršitve intelektualnih pravic pri uporabi takšne programske kode v celoti odgovoren izvajalec.

36. člen

Izvajalec se zaveže, da bo v primeru, če tretja oseba zatrjuje, da izdelki ali storitve, ki jih po tej pogodbi naročniku zagotavlja izvajalec, kršijo njene intelektualne pravice, naročnika varoval pred tem zahtevkom na svoje stroške in bo plačal vse stroške, škodo in odvetniške stroške, ter sodne stroške, ki bi jih sodišče dokončno prisodilo ali so vključeni v poravnavo, ki jo je potrdil izvajalec. Naročnik mora izvajalca obvestiti o zahtevku in dovoliti izvajalcu, da nadzoruje obrambo, da sodeluje z naročnikom v obrambi in sodnem postopku ter v kakršnihkoli s tem povezanih pogajanjih glede poravnave.

Če pride do takšnega zahtevka ali se zdi mogoče, da bo do njega prišlo, naročnik soglaša s tem, da bo izvajalcu dovolil, da mu bo omogočil nadaljnjo uporabo izdelka ali njegovo spremembo ali njegovo zamenjavo s takšnim izdelkom, ki mu je v funkcionalnem pogledu vsaj enakovreden. Če izvajalec presodi, da nobena od teh možnosti ni razumno dosegljiva, naročnik soglaša s tem, da izvajalcu na podlagi pisne zahteve, vrne izdelek, izvajalec pa naročniku povrne nastale stroške.

XVIII. PODIZVAJALCI

(Opomba naročnika: določbe navedene v tem delu bodo vključene v pogodbo le v primeru, če bo izvajalec nastopal skupaj s podizvajalci. V nasprotnem primeru se ta del vzorca pogodbe črta).

37. člen

Izvajalec bo pogodbene storitve izvajal s podizvajalci, navedenimi v Seznamu podizvajalcev, ki je sestavni del te pogodbe, v obsegu in način, kot je naveden v seznamu.

38. člen

Izvajalec mora med izvajanjem te pogodbe naročnika obvestiti o spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in jim poslati informacije o novih podizvajalcih najkasneje v petih dneh po


95/164

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije__________________________________________________________________________________spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec v skladu s tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3, skupaj z obvestilom naročniku med drugim predložiti podatke in dokumente:

- nov sezam podizvajalcev (OBRAZEC 12)- podatke o podizvajalcu (OBRAZEC 2)- izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce »ESPD« novih podizvajalcev v skladu z 79.

členom ZJN-3 in- pisno zahtevo novega podizvajalca za neposredno plačilo, če novi podizvajalec to zahteva.

Naročnik o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvesti izvajalca najkasneje v desetih dneh od prejema predloga.

39. člen

V primeru da se je izvajalec v ponudbi za predmetno javno naročilo skliceval na usposobljenost za prodajo predmetne strojne opreme svojega podizvajalca, in je v ponudbi predložil ustrezno potrdilo proizvajalca o usposobljenosti podizvajalca, ki ga izvajalec zamenjuje z novim podizvajalcem, mora predložiti potrdilo proizvajalca o usposobljenosti novega podizvajalca, če le-ta namerava izvajati dobavo opreme, za katero je bila zahtevana usposobljenost. Enako ravna izvajalec v primeru, če sklene pogodbo z novim (dodatnim) podizvajalcem in le-ta namerava izvajati dobavo, kot je navedeno v prejšnjem stavku.

V primeru da se je izvajalec v ponudbi za predmetno javno naročilo skliceval na kadrovske kapacitete podizvajalca, in je v Seznam usposobljenih strokovnjakov za SKLOP 1 (OBRAZEC 6/1) navedel strokovnjake, zaposlene pri prvotnem podizvajalcu, ki ga izvajalec zamenjuje z novim, mora predložiti nov OBRAZEC 6/1, v katerem se navedejo novi usposobljeni strokovnjaki, zaposleni pri izvajalcu ali novemu podizvajalcu, ki nadomestijo usposobljene strokovnjake prvotnega podizvajalca. Enako mora izvajalec predložiti nov OBRAZEC 6/1, če sklene pogodbo z novim (dodatnim) podizvajalcem, in bodo storitve po pogodbi opravljali usposobljeni strokovnjaki, zaposleni pri novem (dodatnem) podizvajalcu. Za vse novo navedene usposobljene strokovnjake mora izvajalec dokazati njihovo usposobljenost z ustreznimi dokazili o usposobljenosti.

V primeru da se je izvajalec v ponudbi za predmetno javno naročilo skliceval na reference podizvajalca, ki ga izvajalec zamenjuje z novim podizvajalcem, mora predložiti ustrezno referenco novega podizvajalca, če novi podizvajalec namerava izvajati dobavo in/oziroma storitve, za katere so bile zahtevane reference. Enako ravna izvajalec v primeru, če sklene pogodbo z novim (dodatnim) podizvajalcem in le-ta namerava izvajati dobavo in/oziroma storitve, kot je navedeno v prejšnjem stavku.

40. člen

V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo dobave in storitev, ki so predmet te pogodbe.

41. člen

Če naročnik ugotovi, da dobavo/storitve izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni dogovorjen s to pogodbo oziroma izvajalec ni prijavil podizvajalca na način, določen v tem poglavju, ima pravico odpovedati to pogodbo. Naročnik si pridržuje pravico, da lahko na kraju, kjer se dobava in storitve izvajajo, kadarkoli preveri delavce kateregakoli od podizvajalcev, ki opravljajo dela. Vsi delavci so dolžni dati verodostojne podatke.

42. člen

Če bo podizvajalec zahteval neposredna plačila:Neposredna plačila podizvajalcem po tej pogodbi so obvezna. Izvajalec s to pogodbo pooblašča posameznega naročnika, da na podlagi potrjenih računov neposredno plačuje podizvajalcem dela, ki jih bodo ti opravljali po tej pogodbi. Izvajalec mora računu obvezno priložiti predhodno potrjene račune podizvajalcev, ki so opravljali dela po tej pogodbi.

Rok plačila je enak, kot je naveden v 14. členu te pogodbe in teče od prejema računa, ki ga izda izvajalec.

Če podizvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila: Izvajalec mora naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. _________________________________________________________________________________________Razpisna dokumentacija št. 430-24/2017 – Nadgradnja virtualizacijskega in shranjevalnega okolja

96/164


XIX. PRENEHANJE VELJAVNOSTI IN ODSTOP OD POGODBE43. člen

Ta pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca, kot to določa 67. člen ZJN-3.

Med veljavnostjo te pogodbe lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah, kot to določa 96. člen ZJN-3;

- javno naročilo je bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja,- v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga

naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja,

- zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

V primeru predčasnega prenehanja pogodbe zaradi vzrokov iz prejšnjega člena te pogodbe, naročnik plača izvajalcu vse storitve, ki jih je izvajalec izvedel do prenehanja pogodbe, istočasno pa mora, razen v primeru prve alineje drugega odstavka 46. Člena, izvajalec naročniku povrniti vso škodo, v skladu z določili Oblikacijskega zakonika (OZ; Ur.l.RS, št. 83/01 z vsemi nadaljnjimi spremembami).

XX. OSTALA DOLOČILA POGODBE44. člen

Pogodbena razmerja se urejajo skladno z določili Obligacijskega zakonika.

45. člen

Naročnik in izvajalec se sporazumeta, da bosta vsa sporna vprašanja reševala sporazumno v duhu dobrih poslovnih običajev.

V primeru, da spora ne rešita sporazumno, je za rešitev spora pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

46. člen

Spremembe te pogodbe brez novega postopka javnega naročanja so dopustne le pod pogoji iz 95. člena ZJN-3.

47. člen

Pogodbeni stranki sta soglasni, da je odpovedni rok tri mesece in začne teči s prvim dnem v naslednjem mesecu, ko je nasprotna stranka prejela pisno odpoved, razen, če se pogodbeni stranki sporazumno dogovorita drugače.

Pogodba se lahko odpove v primeru:- neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti s strani izvajalca oziroma naročnika,- sklenitve nove pogodbe, ki pokriva vsebinsko področje te pogodbe,- drugih utemeljenih razlogov na strani izvajalca oziroma naročnika.

V primeru odpovedi pogodbe iz druge alineje prejšnjega odstavka, mora naročnik o tem izvajalca obvestiti najmanj en mesec pred sklenitvijo nove pogodbe, ta pogodba pa se v tem primeru prekine z dnem podpisa nove pogodbe.

Naročnik izvajalcu plača vse dobave/storitve, ki jih je izvedel do zaključka odpovednega roka.

48. člen


97/164

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije__________________________________________________________________________________Naročnik si pridržuje pravico do enostranskega odstopa od te pogodbe brez odpovednega roka v primeru, če se zaradi ukrepov nadzornih organov naročnika izkaže, da nima zagotovljenih sredstev, predvidenih v predmetnem javnem naročilu. Naročnik v tem primeru odškodninsko ne odgovarja.

Naročnik izvajalcu plača vse dobave/storitve, ki jih je izvedel do dneva enostranskega odstopa od te pogodbe.

49. člen

Vsa dokumentacija, ki nastane pri izvajanju storitev, ki so predmet tega javnega naročila, mora biti napisana oziroma prevedena v slovenski jezik, razen, če se naročnik in izvajalec dogovorita drugače. Vsa koordinacija izvajanja predmetnih storitev poteka v slovenskem jeziku, razen, če se naročnik in izvajalec dogovorita drugače.

50. člen

Pogodba je sestavljena in podpisana v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank po en izvod.

51. člen

Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, in ko izvajalec izroči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz 22. člena te pogodbe.

Št.:___________________ Št.: __________, dne ______________ Ljubljana, dne__________

Izvajalec: Naročnik: Zavod za pokojninsko in invalidsko

zavarovanje Slovenije




in


98/164

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije______________________________________________________________________________________________________________________________, ki ga zastopa__________________ (v nadaljevanju izvajalec)

Identifikacijska št. za DDV: Matična številka:

POGODBA O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA ŠT. 430-24/2017 ZA SKLOP 2:Nakup programske opreme za virtualizacijsko okolje

I. UVODNE DOLOČBE1. člen


Izvajalec je bil izbran kot najugodnejši ponudnik za SKLOP 2: Nakup programske opreme za virtualizacijsko okolje na podlagi odločitve o oddaji javnega naročila št. _______________ z dne __________. (podatke navede naročnik)

2. člen



3. člen

S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvedbe javnega naročila.

II. PREDMET POGODBE4. člen

Naročnik in izvajalec se dogovorita, da bo izvajalec na podlagi te pogodbe in skladno s tehničnimi zahtevami, ki so sestavni del te pogodbe in razpisne dokumentacije za predmetno javno naročilo, za naročnika nadgradil virtualizacijsko okolje, ki obsega:

- dobavo dodatnih VMware in VEEAM licenc za strežniško okolje in programsko opremo za vpeljavo programsko definiranega omrežja na nivoju virtualnega okolja VMware vSphere (v nadaljevanju virtualizacija omrežja) z njegovo uvedbo.

III. POGODBENE KOLIČINE5. člen


Izvajalec se zavezuje, da bo v času trajanja te pogodbe, za naročnika dobavil dodatne licence predmetne programske opreme, in sicer:

Opis4.Dodatna programska oprema

4.1. VMware vSphere 6 Enterprise Plus (for 1 processor) s podporo in posodobitvami za 3 _________________________________________________________________________________________Razpisna dokumentacija št. 430-24/2017 – Nadgradnja virtualizacijskega in shranjevalnega okolja

99/164


leta4.2. VMware Horizon 7 Enterprise za 10 poimenskih uporabnikov s podporo in

posodobitvami za 3 leta4.3. VMware Horizon 7 Enterprise za 10 sočasnih uporabnikov s podporo in posodobitvami

za 3 leta4.4. *VMware NSX Enterprise (per processor) s podporo in posodobitvami za 3 leta4.5. *VMware vRealize Network Insight Advanced (per processor) s podporo in

posodobitvami za 3 leta4.6. Veeam Backup & Replication Enterprise Plus for VMware s podporo in posodobitvami

za 3 leta

*V primeru, da izvajalec v okviru točke 1.4 in 1.5 tehničnih zahtev ponudbi programsko opremo drugega proizvajalca, mora to opremo zagotavljati tudi v primeru dodatnih dobav programske opreme v okviru točk 4.4. in 4.5 zgornje tabele.

V primeru, da proizvajalec programsko opremo preimenuje oziroma jo nadgradi, lahko ponudnik v okviru dobave dodatnih licenc dobavi preimenovano oziroma nadgrajeno programsko opremo, ki zagotavlja ustrezne funkcionalnosti.

Naročnik dodatno programsko opremo naroča glede na dejanske potrebe, pri čemer na tržišču predhodno preveri cene dodatne programske opreme. V kolikor ugotovi, da so cene le-te na tržišču nižje od cen, ki jih ponuja izvajalec, naročnik ni dolžan dodatno programsko opremo kupiti pri izvajalcu. Ravno tako si naročnik pridržuje možnost, da zgoraj navedene programske opreme ne naroči.

Naročnik in izvajalec dobavo dodatne programske opreme in cene le-te dogovorita z aneksom k tej pogodbi. Dobava dodatne programske opreme in z njo povezani stroški ne smejo imeti za posledico prekoračitev skupne pogodbene vrednosti iz 12. člena te pogodbe.

IV. TRAJANJE POGODBE6. člen

Pogodbeni stranki soglašata, da bosta izpolnjevali obveznosti po tej pogodbi od dneva veljavnosti pogodbe vse do izteka obdobja podpore delovanju dobavljene opreme iz 19. člena te pogodbe.

V. ROKI IZVEDBE7. člen


8. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo dobavil opremo po tej pogodbi v roku 30 dni od dneva pričetka veljavnosti te pogodbe. Po opravljeni dobavi izvajalec in naročnik podpišeta dobavnico.

Izvajalec se zavezuje da bo izvedbo storitev ob nadgradnji izvedel v roku 180 dni od dneva pričetka veljavnosti te pogodbe. Po opravljenih storitvah izvajalec in naročnik podpišeta prevzemni zapisnik o opravljenih storitvah. Rok izvedbe posamezne dodatne storitve v okolju virtualiziranega omrežja, naročnik in izvajalec dogovorita ob naročilu storitve. Po opravljeni naročeni storitvi izvajalec in naročnik podpišeta prevzemni zapisnik o opravljeni storitvi.

Rok dobave dodatne programske opreme je 30 dni od dneva dodatnega naročila po tej pogodbi. Po opravljeni dobavi izvajalec in naročnik podpišeta dobavnico.

9. člen

Naročnik se obvezuje podpisati dobavnico ob ugotovitvi, da je prevzel pravilno dobavljeno opremo.



100/164


10. člen








VI. LOKACIJA IZVEDBE11. člen



Pogodbene cene za programsko opremo z vključeno podporo in posodobitvami, izvedbo storitev ob nadgradnji ter ure za dodatne storitve v okolju virtualiziranega omrežja so razvidne iz predračuna.


Skupna pogodbena vrednost vseh dobav in storitev po tej pogodbi, upoštevajoč morebitno večjo količino ur za dodatne storitve iz 5. člena te pogodbe in morebitne dodatne dobave programske opreme, v času trajanja pogodbe ne sme preseči __________ EUR brez DDV in __________ EUR z DDV. (določi naročnik po končanem postopku)


13. člen


VIII. PLAČILNI POGOJI14. člen

Naročnik dobavljeno opremo in opravljene storitve ob nadgradnji plača v roku 30 dni od dneva prejema računa, ki ga izstavi izvajalec po podpisu dobavnice oziroma prevzemnega zapisnika o opravljenih storitvah, na transakcijski račun izvajalca/podizvajalca.

Naročnik opravljeno posamezno dodatno storitev v okolju virtualiziranega omrežja plača po dejansko opravljenih urah dela, v roku 30 dni od dneva prejema računa, ki ga izvajalec izstavi po podpisu prevzemnega zapisnika za opravljeno posamezno dodatno storitev, na transakcijski račun izvajalca/podizvajalca.

Naročnik bo dobavo dodatne programske opreme plačal v roku 30 dni od dneva prejema računa, ki bo izstavljen po podpisu dobavnice o dobavljeni dodatni programski opremi.

Pri izstavljanju računa se mora izvajalec obvezno sklicevati na številko te pogodbe ________________._________________________________________________________________________________________Razpisna dokumentacija št. 430-24/2017 – Nadgradnja virtualizacijskega in shranjevalnega okolja

101/164

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije__________________________________________________________________________________(navede naročnik po končanem postopku)

Izvajalec mora izdani račun naročniku poslati izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z veljavnim Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-A; Ur. l. RS št. 59/10, 111/13).

IX. OBVEZNOSTI IZVAJALCA 15. člen










16. člen




Dodatni/novi strokovnjaki morajo imeti z izvajalcem oziroma podizvajalcem sklenjeno delovno razmerje – pogodbo o zaposlitvi. Pred vključitvijo dodatnega usposobljenega strokovnjaka oziroma zamenjavo obstoječih strokovnjakov mora izvajalec pridobiti pisno soglasje naročnika.


17. člen


X. OBVEZNOSTI NAROČNIKA 18. člen

Naročnik se zavezuje:- da bo zagotovil dostop do naročnikove strojne in programske opreme, potrebne za

izvedbo storitev, - da bo sodeloval z izvajalcem s ciljem, da se obveznosti po tej pogodbi izvršijo

pravočasno in kvalitetno,


102/164



XI. PODPORA DELOVANJU19. člen

Izvajalec za vso ponujeno novo programsko in za dodatno programsko opremo zagotavlja 36 mesečno podporo delovanju in jamči za brezhibno delovanje opreme.

Podpora delovanju ponujene opreme teče od dneva podpisa dobavnice.

V okviru podpore delovanju izvajalec zagotavlja:- možnost prijave napake 24 ur dnevno vse dni v letu,- obravnavo kritičnih prijavljenih napak s strani proizvajalca 24 ur dnevno vse dni v letu.


20. člen

Prijava napake v okviru podpore delovanju se izvede prek naročnikovega sistema za vodenje nalog, telefona ali elektronske pošte v rednem delovnem času iz 7. člena te pogodbe in izven njega.


21. člen








Naročnik ima pravico v roku 10 (deset) dni po izteku maksimalnega roka za izvedbo pogodbenih obveznosti unovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če ugotovi, da pogodbene obveznosti niso pravočasno ali pravilno izvajane, oziroma jih je izvajalec prenehal izvajati.



Izvajalec je v primeru zamude rokov izvedbe iz prvega, drugega in četrtega odstavka 8. člena te pogodbe, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, dolžan za vsak koledarski dan zamude roka plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 80,00 EUR, vendar skupaj za zamude _________________________________________________________________________________________Razpisna dokumentacija št. 430-24/2017 – Nadgradnja virtualizacijskega in shranjevalnega okolja

103/164

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije__________________________________________________________________________________posameznega roka izvedbe ne več kot 2.400,00 EUR. Pogodbena kazen se obračuna ne glede na to, ali izvajalec zamuja z dobavo opreme, z izvedbo storitev, ali samo z delom dobave opreme oziroma delom izvedbe storitev.

24. člen


25. člen






(navede naročnik)





V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba, ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge stranke, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi stranki pogodbe ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.




Naročnik po svoji pooblaščeni osebi kontrolira zavarovanje podatkov, izvajalec pa mu mora to kontrolo kadarkoli omogočiti in naročniku zagotoviti vse potrebne informacije za izvedbo kontrole._________________________________________________________________________________________Razpisna dokumentacija št. 430-24/2017 – Nadgradnja virtualizacijskega in shranjevalnega okolja

104/164


29. člen


30. člen


31. člen




32. člen


33. člen





35. člen


Če izvajalec pri izvajanju pogodbenih storitev uporablja programsko kodo (svojo ali tretje strani), mora za njo imeti zagotovljene pravice uporabe, ki dovoljujejo njeno uporabo v okviru te pogodbe. _________________________________________________________________________________________Razpisna dokumentacija št. 430-24/2017 – Nadgradnja virtualizacijskega in shranjevalnega okolja

105/164

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije__________________________________________________________________________________Če je v okviru izvajanja storitev potrebno programsko kodo iz tega odstavka namestiti v okolju naročnika, mora izvajalec predhodno pridobiti pisno soglasje podpisnika in skrbnika pogodbe naročnika. Za programsko kodo po tem odstavku mora izvajalec na naročnika brez dodatnih stroškov prenesti licenco, ki naročniku omogoča licenčno skladno uporabo v času izvajanja pogodbe brez dodatnih stroškov. Ob prenehanju izvajanja pogodbe mora izvajalec poskrbeti za odstranitev programske kode iz tega odstavka iz naročnikovega okolja brez dodatnih stroškov.


36. člen



XVIII. PODIZVAJALCI


37. člen


38. člen

Izvajalec mora med izvajanjem te pogodbe naročnika obvestiti o spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in jim poslati informacije o novih podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec v skladu s tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3, skupaj z obvestilom naročniku med drugim predložiti podatke in dokumente:




39. člen

V primeru da se je izvajalec v ponudbi za predmetno javno naročilo skliceval na usposobljenost za prodajo predmetne programske opreme svojega podizvajalca, in je v ponudbi predložil ustrezno potrdilo proizvajalca o usposobljenosti podizvajalca, ki ga izvajalec zamenjuje z novim podizvajalcem, mora predložiti potrdilo proizvajalca o usposobljenosti novega podizvajalca, če le-ta namerava izvajati dobavo opreme, za katero je bila zahtevana usposobljenost. Enako ravna izvajalec v primeru, če sklene pogodbo z novim (dodatnim) podizvajalcem in le-ta namerava izvajati dobavo, kot je navedeno v prejšnjem stavku.


106/164

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije__________________________________________________________________________________V primeru da se je izvajalec v ponudbi za predmetno javno naročilo skliceval na kadrovske kapacitete podizvajalca, in je v Seznam usposobljenih strokovnjakov za SKLOP 2 (OBRAZEC 6/2) navedel strokovnjake, zaposlene pri prvotnem podizvajalcu, ki ga izvajalec zamenjuje z novim, mora predložiti nov OBRAZEC 6/2, v katerem se navedejo novi usposobljeni strokovnjaki, zaposleni pri izvajalcu ali novemu podizvajalcu, ki nadomestijo usposobljene strokovnjake prvotnega podizvajalca. Enako mora izvajalec predložiti nov OBRAZEC 6/2, če sklene pogodbo z novim (dodatnim) podizvajalcem, in bodo storitve po pogodbi opravljali usposobljeni strokovnjaki, zaposleni pri novem (dodatnem) podizvajalcu. Za vse novo navedene usposobljene strokovnjake mora izvajalec dokazati njihovo usposobljenost z ustreznimi dokazili o usposobljenosti.


40. člen


41. člen


42. člen



Če podizvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila: Izvajalec mora naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.


Ta pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca.

Med veljavnostjo te pogodbe lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:




V primeru predčasnega prenehanja pogodbe zaradi vzrokov iz prejšnjega člena te pogodbe, naročnik plača izvajalcu vse storitve, ki jih je izvajalec izvedel do prenehanja pogodbe, istočasno pa mora, razen v primeru prve alineje drugega odstavka 46. Člena, izvajalec naročniku povrniti vso


107/164

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije__________________________________________________________________________________škodo, v skladu z določili Oblikacijskega zakonika (OZ; Ur.l.RS, št. 83/01 z vsemi nadaljnjimi spremembami).



45. člen



46. člen


47. člen





48. člen

Naročnik si pridržuje pravico do enostranskega odstopa od te pogodbe brez odpovednega roka v primeru, če se zaradi ukrepov nadzornih organov naročnika izkaže, da nima zagotovljenih sredstev, predvidenih v predmetnem javnem naročilu. Naročnik v tem primeru odškodninsko ne odgovarja.


49. člen


50. člen


51. člen


108/164

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije__________________________________________________________________________________Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, in ko izvajalec izroči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz 22. člena te pogodbe.





ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, Kolodvorska ul. 15, 1000 Ljubljana, ki ga po pooblastilu generalnega direktorja zastopa ______________________________(v nadaljevanju naročnik)


in___________________________________________, ki ga zastopa__________________ (v nadaljevanju izvajalec)

Identifikacijska št. za DDV: SI Matična številka:

POGODBA O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA ŠT. 430-24/2017 ZA SKLOP 3:Nadgradnja primarnega in rezervnega diskovnega polja za virtualizacijsko okolje

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen


Izvajalec je bil izbran kot najugodnejši ponudnik za SKLOP 3: Nadgradnja primarnega in rezervnega diskovnega polja za virtualizacijsko okolje na podlagi odločitve o oddaji javnega naročila št. _______________ z dne __________.

(podatke navede naročnik)

2. člen


opreme,


109/164


- Seznam usposobljenih strokovnjakov za SKLOP 3 (OBRAZEC 6/3),- Seznam podizvajalcev (OBRAZEC 12),- Soglasje podizvajalca za neposredna plačila (OBRAZEC 13).

3. člen



Naročnik in izvajalec se dogovorita, da bo izvajalec na podlagi te pogodbe in skladno s tehničnimi zahtevami, ki so sestavni del te pogodbe in razpisne dokumentacije za predmetno javno naročilo, za naročnika nadgradil primarno diskovno polje PureStorage FlashArray m20 FC (20 TB) ter rezervno diskovno polje PureStorage FlashArray m20 FC (10 TB).







8. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo dobavil primarno diskovno polje po tej pogodbi v roku 30 dni od dneva pričetka veljavnosti te pogodbe. Izvajalec se zavezuje, da bo dobavil rezervno diskovno polje po tej pogodbi v roku 90 dni od dneva pričetka veljavnosti te pogodbe. Po vsaki posamezni opravljeni dobavi izvajalec in naročnik podpišeta dobavnico.

Izvajalec se zavezuje, da bo izvedbo storitev ob nadgradnji primarnega diskovnega polja izvedel v roku 120 dni od dneva pričetka veljavnosti te pogodbe. Izvajalec se zavezuje, da bo izvedbo storitev ob nadgradnji rezervnega diskovnega polja izvedel v roku 180 dni od pričetka veljavnosti pogodbe. Po opravljenih storitvah izvajalec in naročnik podpišeta prevzemni zapisnik o opravljenih storitvah.

9. člen


obliki.


10. člen_________________________________________________________________________________________Razpisna dokumentacija št. 430-24/2017 – Nadgradnja virtualizacijskega in shranjevalnega okolja

110/164









VI. LOKACIJA IZVEDBE11. člen

Izvajalec dobavo in storitve po tej pogodbi izvaja na naslednjih lokacijah naročnika:- Kolodvorska ulica 15, Ljubljana ter- Zagrebška cesta 84, Maribor.

Dobava se izvede na lokaciji Kolodvorska ulica 15, Ljubljana. V primeru novega sistema se na tej lokaciji izvede postavitev obeh sistemov in testne asinhrone replikacije med njima. Po potrditvi delovanja se rezervni sistem preseli na rezervno lokacijo naročnika, kjer se vzpostavi končno produkcijsko delovanje.


Pogodbene cene za strojno opremo za nadgradnjo primarnega diskovnega polja, strojno opremo za nadgradnjo rezervnega diskovnega polja, izvedbo storitev ob nadgradnji primarnega diskovnega polja in izvedbo storitev in izvedbo storitev ob nadgradnji rezervnega diskovnega polja, so razvidne iz predračuna.


Skupna pogodbena vrednost vseh dobav in storitev po tej pogodbi, v času trajanja pogodbe ne sme preseči __________ EUR brez DDV in __________ EUR z DDV. (določi naročnik po končanem postopku)


13. člen






111/164

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije__________________________________________________________________________________Izvajalec mora izdani račun naročniku poslati izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z veljavnim Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-A; Ur. l. RS št. 59/10, 111/13).











16. člen






17. člen





pravočasno in kvalitetno,


112/164




Izvajalec za vso ponujeno novo opremo zagotavlja 72 mesečno garancijsko dobo in jamči za brezhibno delovanje opreme.


V času garancijske dobe in v njenem okviru izvajalec zagotavlja:- spremljanje delovanja opreme preko oddaljenega nadzora in takojšnje ukrepanje v

primeru kritičnih napak oziroma okvar,- možnost prijave napake 24 ur dnevno vse dni v letu,- odpravo napake v roku 24 ur od pisne prijave,- nove rezervne dele za menjavo okvarjene opreme,- možnost pridobitve popravkov in novih verzij programske opreme za strojno opremo


opremo.


20. člen



21. člen










113/164

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije__________________________________________________________________________________Po preteku veljavnosti finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je finančno zavarovanje vrnjeno.




24. člen


25. člen






(navede naročnik)








114/164





29. člen


30. člen


31. člen




32. člen


33. člen





115/164

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije__________________________________________________________________________________Izvajalec je ob predaji avtorskega dela dolžan naročniku izročiti celotno izvedbeno in uporabniško dokumentacijo ter izvorno kodo. Vsako naknadno spremembo izvorne kode mora izvajalec dokumentirati in posredovati naročniku. Vsa dokumentacija, ki jo izdela izvajalec v okviru izvajanja tega javnega naročila, je last naročnika.

35. člen




36. člen



XVIII. PODIZVAJALCI


37. člen


38. člen



členom ZJN-3 in_________________________________________________________________________________________Razpisna dokumentacija št. 430-24/2017 – Nadgradnja virtualizacijskega in shranjevalnega okolja

116/164


- pisno zahtevo novega podizvajalca za neposredno plačilo, če novi podizvajalec to zahteva.


39. člen




40. člen


41. člen


42. člen






117/164

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije__________________________________________________________________________________Ta pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca.








45. člen



46. člen


47. člen





48. člen




118/164


49. člen


50. člen


51. člen







119/164




in___________________________________________, ki ga zastopa__________________ (v nadaljevanju izvajalec)


POGODBA O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA ŠT. 430-24/2017 ZA SKLOP 4:Nakup namenskih diskovnih polj za okolje za varno hranjenje in upravljanje dokumentov



Izvajalec je bil izbran kot najugodnejši ponudnik za SKLOP 4: Nakup namenskih diskovnih polj za okolje za varno hranjenje in upravljanje dokumentov na podlagi odločitve o oddaji javnega naročila št. _______________ z dne __________. (podatke navede naročnik)

2. člen



3. člen



Naročnik in izvajalec se dogovorita, da bo izvajalec na podlagi te pogodbe in skladno s tehničnimi zahtevami, ki so sestavni del te pogodbe in razpisne dokumentacije za predmetno javno naročilo, za naročnika dobavil namenska diskovna polja, kar obsega, dobavo primarnega diskovnega polja z vsaj 40 TB uporabnih diskovnih kapacitet, dobavo rezervnega diskovnega polja z enako kapaciteto ter dobavo drugega rezervnega diskovnega polja z vsaj 120 TB uporabnih diskovnih kapacitet. Diskovne kapacitete primarnega in rezervnega diskovnega polja bodo sestavljali diskovnih moduli brez vrtljivih delov (SSD ali druga tehnologija).



120/164

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije__________________________________________________________________________________Količina ur za izvedbo dodatnih storitev je ocenjena. V času trajanja pogodbe je dejanska količina ur lahko večja ali manjša od ocenjene, skladno z dejanskimi potrebami naročnika, pri čemer cena ure ostane nespremenjena, skupna pogodbena vrednost iz 12. člena te pogodbe pa ne sme biti presežena.





8. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo dobavil:- primarno diskovno polje v roku 30 dni od dneva pričetka veljavnosti te pogodbe,- rezervno diskovno polje v roku 90 dni od dneva pričetka veljavnosti te pogodbe,- drugo rezervno diskovno polje v roku 120 dni od dneva pričetka veljavnosti pogodbe.

Po vsaki posamezni opravljeni dobavi izvajalec in naročnik podpišeta dobavnico.

Izvajalec se zavezuje, da bo:- izvedel storitve ob dobavi primarnega diskovnega polja v roku 120 dni od dneva pričetka veljavnosti pogodbe,- izvedel storitve ob dobavi rezervnega diskovnega polja v roku 150 dni od pričetka veljavnosti pogodbe,- izvedel storitev ob dobavi drugega rezervnega diskovnega polja v roku 180 dni od pričetka veljavnosti pogodbe.

Po vsaki opravljeni storitvi izmed navedenih v prejšnjem odstavku, izvajalec in naročnik podpišeta prevzemni zapisnik o opravljenih storitvah. Rok izvedbe posamezne dodatne storitve, naročnik in izvajalec dogovorita ob naročilu storitve. Po opravljeni naročeni storitvi izvajalec in naročnik podpišeta prevzemni zapisnik o opravljeni storitvi.

9. člen


obliki.


10. člen





Za višjo silo se smatra vse, kar prizna sodna praksa v primerljivih primerih za višjo silo._________________________________________________________________________________________Razpisna dokumentacija št. 430-24/2017 – Nadgradnja virtualizacijskega in shranjevalnega okolja

121/164




VI. LOKACIJE IZVEDBE11. člen

Izvajalec dobavo in storitve po tej pogodbi izvaja na naslednjih lokacijah naročnika:- Kolodvorska ulica 15, Ljubljana,- Zagrebška cesta 84, Maribor ter- Ob železnici 30, Ljubljana.

Dobava se izvede na lokaciji Kolodvorska ulica 15, Ljubljana. Na tej lokaciji se izvede postavitev vseh treh sistemov in testne asinhrone replikacije ter kopiranja podatkov med primarnim sistemom in rezervnima sistemoma. Po potrditvi delovanja se rezervni sistem preseli na lokacijo Zagrebška cesta 84, Maribor, drugi rezervni sistem pa na lokacijo Ob železnici 30, Ljubljana, kjer se vzpostavi končno produkcijsko delovanje.


Pogodbene cene za strojno opremo – primarno diskovno polje, strojno opremo – rezervno diskovno polje, strojno opremo – drugo rezervno diskovno polje, izvedbo storitev ob dobavi primarnega diskovnega polja, izvedbo storitev ob dobavi rezervnega diskovnega polja, izvedbo storitev ob dobavi drugega rezervnega diskovnega polja, ure dela za dodatne storitve so razvidne iz predračuna.



(določi naročnik po končanem postopku)


13. člen







IX. OBVEZNOSTI IZVAJALCA _________________________________________________________________________________________Razpisna dokumentacija št. 430-24/2017 – Nadgradnja virtualizacijskega in shranjevalnega okolja

122/164


15. člen










16. člen






17. člen





pravočasno in kvalitetno,- da bo pravočasno obvestil izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki

bi lahko imele vpliv na izvajanje obveznosti po tej pogodbi.



123/164

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije__________________________________________________________________________________Izvajalec za vso ponujeno novo opremo zagotavlja 72 mesečno garancijsko dobo in jamči za brezhibno delovanje opreme.





opremo.


20. člen



21. člen












124/164

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije__________________________________________________________________________________Izvajalec je v primeru zamude rokov izvedbe iz prvega, drugega in tretjega odstavka 8. člena te pogodbe, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, dolžan za vsak koledarski dan zamude roka plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 80,00 EUR, vendar skupaj za zamude posameznega roka izvedbe ne več kot 2.400,00 EUR. Pogodbena kazen se obračuna ne glede na to, ali izvajalec zamuja z dobavo opreme, z izvedbo storitev, ali samo z delom dobave opreme oziroma delom izvedbe storitev.


24. člen


25. člen






(navede naročnik)







Izvajalec se obvezuje podatke, pridobljene v okviru izvedbe storitev po tej pogodbi, obdelovati in varovati v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Zakonom o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1) ter internim naročnikovim pravilnikom o varovanju osebnih in drugih varovanih podatkov, s katerim


125/164

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije__________________________________________________________________________________se izvajalec seznani ob podpisu pogodbe, v času veljavnosti pogodbe pa se ga seznani z morebitnimi spremembami internega pravilnika.



29. člen


30. člen


31. člen




32. člen


33. člen




Izvajalec je ob predaji avtorskega dela dolžan naročniku izročiti celotno izvedbeno in uporabniško dokumentacijo ter izvorno kodo. Vsako naknadno spremembo izvorne kode mora izvajalec dokumentirati in posredovati naročniku. Vsa dokumentacija, ki jo izdela izvajalec v okviru izvajanja tega javnega naročila, je last naročnika. _________________________________________________________________________________________Razpisna dokumentacija št. 430-24/2017 – Nadgradnja virtualizacijskega in shranjevalnega okolja

126/164


35. člen




36. člen



XVIII. PODIZVAJALCI


37. člen


38. člen




Naročnik o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvesti izvajalca najkasneje v desetih dneh od prejema predloga._________________________________________________________________________________________Razpisna dokumentacija št. 430-24/2017 – Nadgradnja virtualizacijskega in shranjevalnega okolja

127/164


39. člen




40. člen


41. člen


42. člen







128/164

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije__________________________________________________________________________________Med veljavnostjo te pogodbe lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:







45. člen



46. člen


47. člen





48. člen



49. člen

Vsa dokumentacija, ki nastane pri izvajanju storitev, ki so predmet tega javnega naročila, mora biti napisana oziroma prevedena v slovenski jezik, razen, če se naročnik in izvajalec dogovorita


129/164

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije__________________________________________________________________________________drugače. Vsa koordinacija izvajanja predmetnih storitev poteka v slovenskem jeziku, razen, če se naročnik in izvajalec dogovorita drugače.

50. člen


51. člen






ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, Kolodvorska ul. 15, 1000 Ljubljana, ki ga po pooblastilu generalnega direktorja zastopa ______________________________(v nadaljevanju naročnik)




POGODBA O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA ŠT. 430-24/2017 ZA SKLOP 5:Nakup namenskega diskovnega polja za zaščito podatkovne baze



130/164

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije__________________________________________________________________________________Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je naročnik izvedel javno naročilo za nadgradnjo virtualnega strežniškega okolja po odprtem postopku na osnovi 40. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN–3; Ur. l. RS, št. 91/2015). Obvestilo o naročilu je bilo objavljeno v Uradnem listu EU pod št. objave __________, dne __________ in na Portalu javnih naročil pri Uradnem listu RS, pod št. objave ___________, dne __________. (podatke o objavi navede naročnik)

Izvajalec je bil izbran kot najugodnejši ponudnik za SKLOP 5: Nakup namenskega diskovnega polja za zaščito podatkovne baze na podlagi odločitve o oddaji javnega naročila št. _______________ z dne __________. (podatke navede naročnik)

2. člen



3. člen



Naročnik in izvajalec se dogovorita, da bo izvajalec na podlagi te pogodbe in skladno s tehničnimi zahtevami, ki so sestavni del te pogodbe in razpisne dokumentacije za predmetno javno naročilo, za naročnika dobavil diskovno polje za zaščito podatkovne baze, ki bo zagotavljalo vsaj 80 TB uporabnih kapacitet namenjenih za izvajanje rednih zaščitnih kopij podatkovne baze Oracle. Diskovno polje zagotavlja zadostne kapacitete za hitro izvedbo zaščitne kopije podatkovne baze in v primeru potrebe tudi hitro izvedbo povrnitve podatkov.







8. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo dobavil opremo v roku 30 dni od pričetka veljavnosti pogodbe. Po opravljeni dobavi izvajalec in naročnik podpišeta dobavnico.

Izvajalec se zavezuje, da bo izvedel storitve ob dobavi v roku 120 dni od dneva pričetka veljavnosti pogodbe. _________________________________________________________________________________________Razpisna dokumentacija št. 430-24/2017 – Nadgradnja virtualizacijskega in shranjevalnega okolja

131/164



9. člen


obliki.


10. člen











Pogodbene cene za strojno opremo, izvedbo storitev in, ure dela za dodatne storitve so razvidne iz predračuna.


Skupna pogodbena vrednost vseh dobav in storitev po tej pogodbi, upoštevajoč morebitno večjo količino ur za dodatne storitve iz 5. člena te pogodbe, v času trajanja pogodbe ne sme preseči __________ EUR brez DDV in __________ EUR z DDV. (določi naročnik po končanem postopku)


13. člen

Pogodbene cene iz prejšnjega člena te pogodbe vključujejo vse stroške in dajatve, povezane z realizacijo celotnega javnega naročila po tej pogodbi, in so fiksne ves čas trajanja te pogodbe. Naročnik dodatnih stroškov, ki niso zajeti v pogodbenih cenah, naknadno ne bo priznaval._________________________________________________________________________________________Razpisna dokumentacija št. 430-24/2017 – Nadgradnja virtualizacijskega in shranjevalnega okolja

132/164

















16. člen







133/164














opremo.


20. člen



21. člen






Izvajalec se zaveže, da bo naročniku najkasneje v desetih dneh od dneva prejema te pogodbe v podpis, posredoval nepreklicno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti na _________________________________________________________________________________________Razpisna dokumentacija št. 430-24/2017 – Nadgradnja virtualizacijskega in shranjevalnega okolja

134/164

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije__________________________________________________________________________________prvi poziv (kavcijsko zavarovanje/bančna garancija) v višini 5 % od skupne vrednosti z DDV po predračunu iz 12. člena te pogodbe, kar znaša__________ EUR, ki mora veljati do __________________. (podatek navede naročnik glede na obrazložitev v razpisni dokumentaciji)







24. člen


25. člen






(navede naročnik)






135/164







29. člen


30. člen


31. člen




32. člen



136/164


33. člen





35. člen




36. člen



XVIII. PODIZVAJALCI

(Opomba naročnika: določbe navedene v tem delu bodo vključene v pogodbo le v primeru, če bo izvajalec nastopal skupaj s podizvajalci. V nasprotnem primeru se ta del osnutka pogodbe črta).

37. člen



137/164






39. člen




40. člen


41. člen


42. člen



138/164

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije__________________________________________________________________________________Rok plačila je enak, kot je naveden v 14. členu te pogodbe in teče od prejema računa, ki ga izda izvajalec.











45. člen



46. člen


47. člen






139/164


48. člen



49. člen


50. člen


51. člen






140/164



ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, Kolodvorska ul. 15, 1000 Ljubljana,ki ga po pooblastilu generalnega direktorja zastopa ______________________________(v nadaljevanju naročnik)




POGODBA O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA ŠT. 430-24/2017 ZA SKLOP 6:Nakup stikal shranjevalnega omrežja



Izvajalec je bil izbran kot najugodnejši ponudnik za SKLOP 6: Nakup stikal shranjevalnega omrežja na podlagi odločitve o oddaji javnega naročila št. _______________ z dne __________. (podatke navede naročnik)

2. člen



3. člen




141/164

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije__________________________________________________________________________________Naročnik in izvajalec se dogovorita, da bo izvajalec na podlagi te pogodbe in skladno s tehničnimi zahtevami, ki so sestavni del te pogodbe in razpisne dokumentacije za predmetno javno naročilo, za naročnika dobavil stikala shranjevalnega omrežja, za priklop naprav shranjevalnega okolja in strežnikov na primarni lokaciji naročnika ter prehoda do shranjevalnih naprav, ki se nahajajo na rezervni lokaciji naročnika.







8. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo dobavil opremo v roku 30 dni od pričetka veljavnosti pogodbe. Po opravljeni dobavi izvajalec in naročnik podpišeta dobavnico.

Izvajalec se zavezuje, da bo izvedel storitve ob dobavi v roku 120 dni od dneva pričetka veljavnosti pogodbe.


9. člen


obliki.


10. člen




mogoče predvideti ter jih ni povzročil izvajalec. _________________________________________________________________________________________Razpisna dokumentacija št. 430-24/2017 – Nadgradnja virtualizacijskega in shranjevalnega okolja

142/164








Pogodbene cene za strojno opremo, izvedbo storitev in, ure dela za dodatne storitve so razvidne iz predračuna.




13. člen



Naročnik dobavljeno opremo in opravljene storitve ob nadgradnji plača v roku 30 dni od dneva prejema računa, ki ga izstavi izvajalec po podpisu dobavnice oziroma prevzemnega zapisnika o izvedenih storitvah, na transakcijski račun izvajalca/podizvajalca.








brezhibno izvrševal vse obveznosti, ki so vezane na opremo, _________________________________________________________________________________________Razpisna dokumentacija št. 430-24/2017 – Nadgradnja virtualizacijskega in shranjevalnega okolja

143/164


- da bo vse obveznosti po tej pogodbi opravil strokovno, kvalitetno, pravilno, vestno, pravočasno, po pravilih stroke in v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi, normativi in zakonodajo ter na način, kot je opredeljen v razpisni in ponudbeni dokumentaciji,





16. člen






17. člen











primeru kritičnih napak oziroma okvar,- možnost prijave napake 24 ur dnevno vse dni v letu,- odpravo napake v roku 4 ur od pisne prijave,


144/164


- nove rezervne dele za menjavo okvarjene opreme,- možnost pridobitve popravkov in novih verzij programske opreme za strojno opremo


opremo.


20. člen



21. člen












Izvajalec je v primeru zamude roka za odpravo napak iz 19. člena, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, dolžan za vsako začeto uro zamude roka, ki je določen za odpravo _________________________________________________________________________________________Razpisna dokumentacija št. 430-24/2017 – Nadgradnja virtualizacijskega in shranjevalnega okolja

145/164

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije__________________________________________________________________________________posamezne prijavljene napake plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 80,00 EUR, vendar skupaj za zamude pri odpravi posamezne prijavljene napake ne več kot 1.000,00 EUR.

24. člen


25. člen






(navede naročnik)











146/164



30. člen


31. člen




32. člen


33. člen





35. člen


Če izvajalec pri izvajanju pogodbenih storitev uporablja programsko kodo (svojo ali tretje strani), mora za njo imeti zagotovljene pravice uporabe, ki dovoljujejo njeno uporabo v okviru te pogodbe. Če je v okviru izvajanja storitev potrebno programsko kodo iz tega odstavka namestiti v okolju naročnika, mora izvajalec predhodno pridobiti pisno soglasje podpisnika in skrbnika pogodbe _________________________________________________________________________________________Razpisna dokumentacija št. 430-24/2017 – Nadgradnja virtualizacijskega in shranjevalnega okolja

147/164

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije__________________________________________________________________________________naročnika. Za programsko kodo po tem odstavku mora izvajalec na naročnika brez dodatnih stroškov prenesti licenco, ki naročniku omogoča licenčno skladno uporabo v času izvajanja pogodbe brez dodatnih stroškov. Ob prenehanju izvajanja pogodbe mora izvajalec poskrbeti za odstranitev programske kode iz tega odstavka iz naročnikovega okolja brez dodatnih stroškov.


36. člen



XVIII. PODIZVAJALCI


37. člen


38. člen





39. člen


V primeru da se je izvajalec v ponudbi za predmetno javno naročilo skliceval na kadrovske kapacitete podizvajalca, in je v Seznam usposobljenih strokovnjakov za SKLOP 6 (OBRAZEC 6/6) _________________________________________________________________________________________Razpisna dokumentacija št. 430-24/2017 – Nadgradnja virtualizacijskega in shranjevalnega okolja

148/164

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije__________________________________________________________________________________navedel strokovnjake, zaposlene pri prvotnem podizvajalcu, ki ga izvajalec zamenjuje z novim, mora predložiti nov OBRAZEC 6/6, v katerem se navedejo novi usposobljeni strokovnjaki, zaposleni pri izvajalcu ali novemu podizvajalcu, ki nadomestijo usposobljene strokovnjake prvotnega podizvajalca. Enako mora izvajalec predložiti nov OBRAZEC 6/6, če sklene pogodbo z novim (dodatnim) podizvajalcem, in bodo storitve po pogodbi opravljali usposobljeni strokovnjaki, zaposleni pri novem (dodatnem) podizvajalcu. Za vse novo navedene usposobljene strokovnjake mora izvajalec dokazati njihovo usposobljenost z ustreznimi dokazili o usposobljenosti.


40. člen


41. člen


42. člen










V primeru predčasnega prenehanja pogodbe zaradi vzrokov iz prejšnjega člena te pogodbe, naročnik plača izvajalcu vse storitve, ki jih je izvajalec izvedel do prenehanja pogodbe, istočasno pa mora, razen v primeru prve alineje drugega odstavka 46. Člena, izvajalec naročniku povrniti vso škodo, v skladu z določili Oblikacijskega zakonika (OZ; Ur.l.RS, št. 83/01 z vsemi nadaljnjimi spremembami)._________________________________________________________________________________________Razpisna dokumentacija št. 430-24/2017 – Nadgradnja virtualizacijskega in shranjevalnega okolja

149/164




45. člen



46. člen


47. člen





48. člen



49. člen

Pogodbeni stranki lahko pod enakimi pogoji podaljšata veljavnost te pogodbe do zaključka oddaje novega javnega naročila za izvedbo dodatnih storitev iz točke 9.3. tehničnih zahtev za SKLOP 6 pod pogojem, da se je postopek oddaje novega javnega naročila pričel v času veljavnosti te pogodbe in se do poteka veljavnosti te pogodbe ni zaključil z izbiro najugodnejšega ponudnika, skupna pogodbena vrednost iz 12. člena te pogodbe pa še ni bila presežena. Pogodbeni stranki podaljšata pogodbo s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi. Ne glede na prejšnji odstavek veljavnost pogodbe avtomatično preneha, ko je skupna pogodbena vrednost izčrpana.

50. člen

Vsa dokumentacija, ki nastane pri izvajanju storitev, ki so predmet tega javnega naročila, mora biti napisana oziroma prevedena v slovenski jezik, razen, če se naročnik in izvajalec dogovorita drugače. Vsa koordinacija izvajanja predmetnih storitev poteka v slovenskem jeziku, razen, če se naročnik in izvajalec dogovorita drugače._________________________________________________________________________________________Razpisna dokumentacija št. 430-24/2017 – Nadgradnja virtualizacijskega in shranjevalnega okolja

150/164


51. člen


52. člen





OBRAZEC 10PONUDNIK:___________________________________________________________________________

IZJAVA PONUDNIKA, DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCI


151/164


Izjavljamo, da pri javnem naročilu za nadgradnjo virtualizacijskega in shranjevalnega okolja, št. 430-24/2017 ne nastopamo s podizvajalci pri naslednjih sklopih predmetnega javnega naročila:

(ustrezno obkrožiti sklop!)SKLOP 1: Nadgradnja virtualnega strežniškega okoljaSKLOP 2: Nakup programske opreme za virtualizacijsko okoljeSKLOP 3: Nadgradnja primarnega in rezervnega diskovnega polja za virtualizacijsko okoljeSKLOP 4: Nakup namenskih diskovnih polj za okolje za varno hranjenje in upravljanje

dokumentovSKLOP 5: Nakup namenskega diskovnega polja za zaščito podatkovne bazeSKLOP 6: Nakup stikal shranjevalnega omrežja

(OPOMBA: Izjava se izpolni le v primeru, če ponudnik ne nastopa s podizvajalci)


OBRAZEC 11

POOBLASTILO FIZIČNE OSEBE ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE

Spodaj podpisani pooblaščam naročnika ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, Kolodvorska ulica 15, 1000 Ljubljana, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila št. 430-24/2017 za nadgradnjo virtualizacijskega in shranjevalnega okolja od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da nisem bil‐a pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN‐3.

Moji osebni podatki so naslednji:

IME IN PRIIMEK


152/164

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije__________________________________________________________________________________FUNKCIJA V GOSPODARSKEM SUBJEKTUEMŠODATUM ROJSTVAKRAJ ROJSTVAOBČINA ROJSTVADRŽAVA ROJSTVASTALNO/ZAČASNO BIVALIŠČE:Ulica in hišna številkaPoštna številka in pošta

________________________________________________________________________

DRŽAVLJANSTVOMOJ PREJŠNJI PRIIMEK SE JE GLASIL

Kraj in datum: Ime in priimek:____________________ Podpis:__________________________

NAVODILO:Obrazec izpolni vsak zastopnik, pooblaščenec za odločanje ali nadzor, in član upravnih, vodstvenih in nadzornih organov ponudnika, partnerja in morebitnega podizvajalca. Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence mora osebno podpisati oseba, na katero se izjava nanaša. Teh izjav ni mogoče podpisati prek pooblaščencev.


153/164

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije_____________________________________________________________________________________________________________________________

OBRAZEC 12

PONUDNIK: ___________________________________________________________________________

SEZNAM PODIZVAJALCEV

Predmet javnega naročila za SKLOP______: ______________________________________________________________ (št. sklopa) (naziv sklopa)

Naziv in naslov podizvajalca Vrsta storitev, ki jih bo izvedel oz. vrsta blaga, ki ga bo dobavil

podizvajalec *

Okvirna količina/delež izvedbe storitev oz.

dobave(nad 0)

Okvirna vrednoststoritev/dobave

v EUR z DDV

Kraj izvedbe storitev oz.

dobave

Rok izvedbe navedenih

storitev oz. dobave

* Ponudnik mora navesti vse vrste storitev, ki jih bo izvedel in/oz. vse vrste blaga, ki ga bo dobavil posamezni podizvajalec.

OPOMBA: Obrazec izpolnijo, podpišejo in žigosajo le ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci. Izpolnjene morajo biti vse rubrike!

Kraj in datum: Žig in podpis odgovorne osebe ponudnika:Priloge: - Soglasje podizvajalca za neposredna plačila (OBRAZEC 13)

______________________________________________________________________________________________________________________________________Razpisna dokumentacija št. 430-24/2017 – Nadgradnja virtualizacijskega in shranjevalnega okolja

154/164


OBRAZEC 13PODIZVAJALEC:_______________________________________________________________

SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNA PLAČILA

Vezano na javno naročilo št. 430-24/2017 za nadgradnjo virtualizacijskega in shranjevalnega okolja:

(obkrožiti sklop-a, pri katerih sodeluje podizvajalec in zahteva neposredno plačilo)SKLOP 1: Nadgradnja virtualnega strežniškega okoljaSKLOP 2: Nakup programske opreme za virtualizacijsko okoljeSKLOP 3: Nadgradnja primarnega in rezervnega diskovnega polja za virtualizacijsko okoljeSKLOP 4: Nakup namenskih diskovnih polj za okolje za varno hranjenje in upravljanje

dokumentovSKLOP 5: Nakup namenskega diskovnega polja za zaščito podatkovne bazeSKLOP 6: Nakup stikal shranjevalnega omrežja

dajemo naročniku, Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska ulica 15, Ljubljana,

soglasje,

na podlagi katerega bo naročnik namesto ponudnika___________________________________ ____________________________________________________________________________ (naziv in naslov ponudnika)

poravnal našo terjatev do ponudnika neposredno nam.

Kraj in datum: Žig in podpis odgovorne osebe podizvajalca:

VZOREC 1(v pomoč izbranemu ponudniku) – NI SESTAVNI DEL PONUDBENE DOKUMENTACIJE!_________________________________________________________________________________________Razpisna dokumentacija št. 430-24/2017 – Nadgradnja virtualizacijskega in shranjevalnega okolja

155/164


Obrazec garancije za dobro izvedbo posla po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (banki) ali SWIFT ključ

Za: (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)Datum: (vpiše se datum izdaje)

VRSTA GARANCIJE: Garancija za dobro izvedbo posla

ŠTEVILKA GARANCIJE: (vpiše se številka garancije)

GARANT: (vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)

NAROČNIK GARANCIJE: (vpiše se ime in naslov naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: pogodba št. z dne (vpiše se pogodbo o izvedbi javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE: (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo in valuto)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE: (Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal garancijo.)

DATUM VELJAVNOSTI: (vpiše se datum zapadlosti garancije)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik garancije ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant(žig in podpis)


156/164

Documents

· Web viewPorazdelitev bremena med vmesniki mora omogočati uporabo Layer 2, 3 ali 4 informacije za deljenje bremena Možnost združevanja vsaj 4 Ethernet vmesnikov v en logičen