POVABILO K ODDAJI PONUDBE · Web viewOseba za koordinacijo oz. strokovna oseba naročnika ima tudi pravico vpogleda v druge knjige v katere se vpisujejo tovrstna problematika, kot

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

PO POSTOPKU NAROČILA MALE VREDNOSTI

Z OZNAKO

JN-B0821

NAKUP POŽARNIH VRAT Z DEMONTAŽO IN MONTAŽO NOVIH NA OBJETKU RTV CENTRA V LJUBLJANI

Dokumentacija v zvezi z oddajo JN-B0821

VSEBINA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

1 POVABILO K ODDAJI PONUDBE______________________________________________________2 NAVODILO PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE_____________________________________

2.1 Naročnik javnega naročila________________________________________________________

2.2 Pravna podlaga_________________________________________________________________

2.3 Temeljna pravila poslovanja______________________________________________________

3 PREDMET JAVNEGA NAROČILA______________________________________________________3.1 Splošni OPIS___________________________________________________________________

3.2 TEHNIČNE ZAHTEVE____________________________________________________________

3.3 OSTALE SPLOŠNE ZAHTEVE____________________________________________________

3.4 OGLED LOKACIJE_____________________________________________________________

4 PONUDBENA DOKUMENTACIJA_____________________________________________________4.1 Splošni pogoji za izdelavo ponudbene dokumentacije_______________________________

4.1.1 Pojasnila k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila___________________________134.1.2 Jezik__________________________________________________________________________134.1.3 Označevanje___________________________________________________________________134.1.4 Vsebina ponudbe_______________________________________________________________134.1.5 Alternativne ponudbe in variante ponudbe__________________________________________134.1.6 Oblika ponudbe________________________________________________________________134.1.7 Veljavnost ponudb______________________________________________________________14

4.2 Dokumenti v ponudbeni dokumentaciji____________________________________________4.2.1 Predračun_____________________________________________________________________144.2.2 Podatki o ponudniku oz. podizvajalcu oz. partnerju in ponudbi________________________144.2.3 Obrazec »Izjava o sprejemu pogojev javnega naročila«_______________________________144.2.4 Specifikacija___________________________________________________________________144.2.5 Izjavo o sposobnosti in o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje_________________________144.2.6 Obrazec BON-2 ali bančno potrdilo o solventnosti___________________________________144.2.7 Podizvajalci____________________________________________________________________154.2.8 Skupna ponudba_______________________________________________________________154.2.9 Garancijski pogoji ponudnika____________________________________________________164.2.10 Izjava ponudnika o zagotavljanju rezervnih delov____________________________________164.2.11 Izjava o varovanju podatkov_____________________________________________________164.2.12 Izjava o prilagajanju potrebam naročnika__________________________________________164.2.13 Potrdilo o ogledu lokacije________________________________________________________164.2.14 Vzorec pogodbe________________________________________________________________164.2.15 Izjava o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti__________________164.2.16 Izjava o predložitvi dokumenta o zavarovanju pred odgovornostjo_____________________164.2.17 Izjava o predložitvi pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih___________________164.2.18 Certifikati, Izjave in Licence______________________________________________________174.2.19 Izjava o posredovanju podatkov o razkritju lastništva ponudnika______________________174.2.20 Tehnična dokumentacija_________________________________________________________17

5 MERILO ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA___________________________________5.1 Primer dveh ponudb z enakim največjim številom točk pri ocenjevanju_________________

6 MOŽNOST REVIZIJE_______________________________________________________________6.1 Pravna podlaga in roki za vložitev________________________________________________

6.2 Način vložitve revizije__________________________________________________________

7 OBRAZCI________________________________________________________________________Izjava o sprejemu pogojev javnega naročila_____________________________________________

SPECIFIKACIJA_____________________________________________________________________

2


IZJAVA O SPOSOBNOSTI IN O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA SODELOVANJE______________

Izjava ponudnika glede podizvajalcev__________________________________________________

Udeležba podizvajalcev______________________________________________________________

Vzorec pogodbe____________________________________________________________________

Izjava o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti______________________

Izjava o predložitvi DOKUMENTA O ZAVAROVANJU PRED ODGOVORNOSTJO_______________

Izjava o predložitvi pisnega sporazuma O SKUPNIH VARNOSTNIH UKREPIH__________________

IZJAVA O VGRADNJI POŽARNIH VRAT NA OBJEKTU RTV SLOVENIJA______________________

IZJAVA O LASTNOSTIH vgrajenih požarnih vrat na objektu rtv slovenija_____________________

Seznam vrat k izjavi o lastnostih št. ___________________________________________________

IZJAVA O POSREDOVANJU PODATKOV O RAZKRITJU LASTNIŠTVA PONUDNIKA____________

IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA_______________

3


1 POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod, objavlja na podlagi g) točke prvega ostavka 39. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št.: 91/2015 in 14/18, v nadaljevanju: ZJN-3), javno naročilo po postopku naročila male vrednosti za:

Nakup požarnih vrat z demontažo obstoječih in montažo novih.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN, dosegljiv na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki so objavljena na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijskem sistemu e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu (https://ejn.gov.si/eJN2).

Za oddajo ponudbe je zahtevano, eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano, digitalno potrdilo: SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA (www.halcom.si), AC NLB (www.nlb.si).

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 2. 10. 2018 do 10:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu dostopna zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb, ponudbe ni mogoče več oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročanja je na naslednji https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=3477

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN, dne 2. 10. 2018 in se bo začelo ob 10:01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do PDF dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

Ljubljana, 24. 8. 2018 Komercialna služba RTV Slovenija

4

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=3477

http://www.nlb.si/

http://www.halcom.si/

http://www.sigen-ca.si/

https://ejn.gov.si/mojejn

https://ejn.gov.si/mojejn


2 NAVODILO PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

2.1 NAROČNIK JAVNEGA NAROČILA

Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod, Kolodvorska 2, 1550 LjubljanaIdentifikacijska štev. za DDV: SI29865174Matična štev.: 5056497

Ponudbe bo ocenjevala s strani generalnega direktorja pooblaščena strokovna komisija. Odločitev o oddaji naročila bo izdal generalni direktor Javnega zavoda RTV Slovenija. Pri ocenjevanju bo komisija upoštevala merila, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Izbrani ponudnik mora v skladu z »Odločitvijo o oddaji javnega naročila« poslati pisno izjavo, da bo pristopil k podpisu pogodbe v roku 8 dni od vročitve.

Naročnik si pridržuje pravico do morebitnih sprememb obsega naročila od razpisanega, odvisno od razpoložljivih finančnih sredstev in dejanskih potreb.

Naročnik bo v primeru nedopustnih ponudb razveljavil javno naročilo. Naročnik si skladno z 90. členom ZJN-3 pridržuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika.

2.2 PRAVNA PODLAGA

Javna naročila javnega zavoda RTV Slovenija (v nadaljevanju: naročnik) se izvajajo na podlagi veljavnega Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) in ostalih predpisov, ki urejajo področje javnega naročanja, Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-UPB2) ter v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.

2.3 TEMELJNA PRAVILA POSLOVANJA

Vsak ponudnikov poskus, da vpliva na naročnikovo obravnavo ponudb ali odločitev o izbiri, bo imel za posledico zavrnitev njegove ponudbe. Enako velja za poskuse vplivanja na delo in odločitve komisije.

V času od objave do sklenitve pogodb, ponudnik ne sme pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe. V času od izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe, ponudnik ne sme pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena. V primeru ustavitve postopka, ponudnik ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika ali ki bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

5


3 PREDMET JAVNEGA NAROČILA

3.1 SPLOŠNI OPIS

Predmet javnega naročila je dobava 21 požarnih vrat z demontažo obstoječih in montažo novih v JZ RTV Slovenija.

Lokacija vrat je na RTV center, Kolodvorska 2 in sicer;

Stopnišče K2-S5 – 9 vrat: Dvoja (2) zastekljena vrata so s požarno odpornostjo EI 60, šest

(6) zastekljenih vrat s požarno odpornostjo EI 30 in ena (1) polna kovinska vrata s požarno

odpornostjo EI30.

Prehod med Radiem in Televizijo – 1 vrata: Ena (1) polna kovinska vrata s požarno

odpornostjo EI 60 z vgradnjo in priklopom elektromagnetnega prijemala.

Stopnišče K2-S7 - 11 vrat: Dvoja (2) zastekljena vrata s požarno odpornostjo EI 60, osem (8)

zastekljenih vrat s požarno odpornostjo EI 30 in ena (1) zastekljena zrakotesna kovinska vrata

3.2 TEHNIČNE ZAHTEVE

Ponudba za požarna vrata na objektu RTV center, Kolodvorska 2, Ljubljana mora vključevati:

Izdelavo, dobavo in montažo dvokrilnih kovinskih zastekljenih požarnih vrat EI30 in EI60, skladno s smernicami požarne varnosti za RTV center, Kolodvorska 2, Ljubljana št. HSE/SPV/34—029/16, december 2016.

Izdelavo, dobavo in montažo dvokrilnih kovinskih polnih požarnih vrat EI60 z vgradnjo in priklopom elektromagnetnega prijemala, skladno s smernicami požarne varnosti za RTV center, Kolodvorska 2, Ljubljana št. HSE/SPV/34—029/16, december 2016.

Izdelavo, dobavo in montažo enokrilnih kovinskih polnih požarnih vrat EI30, svetle dimenzije okvirno 1030 x 2050, PZ ključavnico, inox kljuko, z inox nasadili, cilindričnim vložkom, prašno barvana po RAL lestvici, skladno s smernicami požarne varnosti za RTV center, Kolodvorska 2, Ljubljana št. HSE/SPV/34—029/16, december 2016.

Izdelava, dobava in montaža enokrilnih kovinskih zastekljenih vrat svetle dimenzije okvirno 1100 x 2100, zrakotesna, s samo zapiralom z drsno ročico, kot na primer GU-OTS 733, PZ ključavnico, inox kljuko/bunka, z inox nasadili, kontrolo pristopa, elektro prijemnikom, termopan zasteklitvijo, cilindričnim vložkom, prašno barvana po RAL lestvici. (vrata morajo omogočati nadgradnjo s sistemom za ODT)

Požarna vrata morajo imeti veljavni Slovenski tehnični certifikat oziroma STS in biti testirana po SIST EN 13501-2:2008.

Vrata se morajo izdelati na osnovi izmerjenih odprtin na samem objektu.

Zaradi zagotavljanja trajnosti vrat morajo biti izdelana iz kvalitetne pločevine in projektirane tako, da ne pride do povesa vratnega krila.

V ceni montaže je potrebno upoštevati demontažo, odvoz in recikliranje obstoječih vrat. Montaža novih vrat mora predvideti vse zaključne profile na stiku stena, tla, strop, brez poseganja v zidarske odprtine. Po vgradnji vrat je potrebno morebitne nastale poškodbe v

6


obstoječih betonskih stenah, stropovih in tlakih ustrezno sanirati. Med demontažo in montažo je potrebno zagotoviti zavarovano in čisto delovno okolje.

Garancijska doba kovinskih požarnih vrat za kovinski podboj, vratno krilo in izvedbo montaže mora biti najmanj 5 let. Garancija potrošnih materialov (ključavnica, kljuka, nasadila, samozapirala, zapah…) je skladna z garancijo dobaviteljev posameznega segmenta opreme, za katere mora ponudnik zagotoviti servisiranje in zamenjavo delov.

Ponudnik mora zagotavljati v obdobju garancijske dobe redni servis z vzdrževanjem 1 x letno ter ponuditi pogarancijski servis in vzdrževanje 1 x letno tudi po preteku garancijske dobe.

Ponudnik mora priložiti navodila za varno uporabo vrat ter vzdrževanje.

Ponudnik mora priložiti terminski načrt za zamenjavo požarnih vrat ločeno za stopnišče K2-S5 z vrati na prehodu med Radiem in Televizijo ter za stopnišče K2-S7.

Ponudnik je dolžan najmanj 30 dni pred vgradnjo naročniku predložiti v pregled in potrditev izvedbene oz. delavniške načrte in risbe stavbnega pohištva, z vsemi detajli pritrjevanja in montaže oz. vgradnje, ki so potrebni za kvalitetno izvedbo del.

Na vratih mora biti nameščena vidna certifikacijska oznaka, ki je verificirana v Sloveniji.

V kolikor so požarna vrata vgrajena pod nivo obešenega stropa ali nad dvojni pod, je potrebno ustrezno požarno zapolniti in zatesniti odprtino nad in pod vrati do betonske plošče. Enako velja za odprtine v stenah, ki so širše od predvidene širine požarnih vrat.

Ponudnik je dolžan najmanj 30 dni pred vgradnjo naročniku predložiti v pregled dokazila o ustreznosti in skladnosti vgrajenih gradbenih proizvodov, materialov (npr. tesnila) in opreme (npr. kljuke, ključavnice..) - certifikati, atesti, izjave o skladnosti - in pridobiti potrditev ustreznosti in skladnosti s potrjeno dokumentacijo pred vgradnjo s strani naročnika. V primeru, da originalna dokazila, atesti ter certifikati niso v slovenskem jeziku, mora ponudnik zagotoviti prevod v slovenski jezik.

Ponudnik je dolžan zagotavljati ustrezno ureditev za zavarovanje gradbišča, gradbiščnih dostopov, deponij materiala in sprotnih odvozov odpadkov, vse skladno z zahtevami naročnika in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu. Pri organizaciji gradbišča je ponudnik dolžan upoštevati lokacijo predmetne gradnje in omejitve glede izvedbe hrupnih del, dostopa in transporta.

Ponudnik je dolžan ves čas gradnje fotodokumentirati posamezne faze dela in detajle vgradnje, s čemer dokazuje tehnično in kvalitetno ustreznost vgrajenih gradbenih proizvodov in same vgradnje. Urejeno fotodokumentacijo, iz katere je razvidna lega in pozicija fotografiranega dela na stavbi, zlasti za dele oz. sklope, ki po montaži niso več dostopni oz. vidni, mora shraniti na CD in jo 5 dni pred napovedano primopredajo objekta predati naročniku. Po končanih delih mora izdelati in predati naročniku dokumentacijo o izvedenih delih, z vsemi dokazili o ustreznosti vgrajenih materialov in navodili za uporabo in vzdrževanje.

Ponudnik je dolžan pripraviti Navodila za varno izvedbo del na delovišču in jih poslati pred začetkom del naročniku v pregled in potrditev. S podizvajalci je dolžan podpisati pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih na delovišču.

Ponudnik je dolžan zagotoviti zavarovanje in zaščito pred krajo, poškodbami oz. uničenjem dobavljenih proizvodov do končne primopredaje naročniku in kriti vso škodo, ki bi nastala na dobavljeni in še ne vgrajeni opremi ali na samem objektu in obstoječi opremi tekom izvedbe del po tej pogodbi.

7


Kovinska polna oz. zastekljena enokrilna oz. dvokrilna požarna vrata morajo zagotavljati požarno odpornost EI30 oz. EI60. Okvirna dimenzija vrat:

- širina je med 1200 in 1650 mm - višina je med 2100 in 2370 mm -

in predstavlja dimenzijo gradbene odprtine. Točne dimenzije mora ponudnik preveriti na objektu.

Vrata so enokrilna oz. dvokrilna, vodilno oz. aktivno krilo mora omogočati min. 900 mm svetlega prehoda, ožje krilo se mora odpreti po potrebi. Vratna krila so zastekljena – steklo vstavljeno v okvir. Svetlobna odprtina naj bo v širini med cca. 800 mm do 1000 mm in višini med cca. 1500 mm do 1700 mm.

Vrata morajo biti izdelana iz kovinskih železnih profilov . Po celi višini in širini vrat je stekleno polnilo. V spodnjem delu vrat je parapet višine 200 mm. Na okvirju in okoli stekla mora biti silikonsko samogasilno tesnilo. Na vratih je kvalitetno okovje iz inox fino-brušenega materiala. Okvirji na vratih so barvani po RAL-lestvici po izbiri naročnika.

Skica dvokrilnih vrat z enim aktivnim krilom in s steklenim polnilomPri izdelavi delavniškihh risb je potrebno upoštevati tehnične zahteve za posamezna vrata in izmere na objektu.

8


Zahteve za kovinski podboj:

- kovinski podboj je izdelan iz jeklene cinkane pločevine s požarno izolacijo za klaso EI30 oz. EI60,

- prašno barvan po RAL– lestvici,

- vgrajena Inox 3D nastavljiva nasadila, 3 kosi po višini, zagotavljati morajo možnost nastavitve vrat po višini, širini in globini,

- vgrajeno mora biti silikonsko tesnilo za mehko zapiranje vrat in požarno intumescentno tesnilo.

- podboj mora biti privijačen v steno po sistemu nevidni vijak,

- dilatacija med podbojem in steno mora biti primerno zapolnjena s požarnim polnilom in zaključena z jeklenimi obrobami, barvanimi enako kot podboj.

Zahteve za vratno krilo:

- okvir krila mora biti izdelan iz pocinkane pločevine in mora biti zapolnjen s požarno izolacijo klasa EI30 oz. EI60,

- sistem zasteklitve brez zasteklitvenih profilov,

- vrata morajo biti enakega izgleda iz obeh strani, simetrična (steklo vgrajeno v sredino vratnega okvirja brez vidnih vijakov ali zasteklitvenih profilov)

- krilo se mora lepo prilegati tesnilu na podboju,

- prejemnik za ključavnico mora biti izdelan iz inox materiala in mora zagotavljati možnost nastavitve vrat po globini,

- na spodnjem delu krila mora biti vgrajeno talno tesnilo, katero zatesni vrata v zaprtem položaju, med odpiranjem in zapiranjem je dvignjeno v vratnem krilu.

Polnilo:

- požarno steklo EI30 oz. EI60 (kot na primer LAMIFLAME EI30 oz. EI60).

Okovje:

- kvalitetno inox okovje (kljuka/bunka, panik letev…),

- ključavnica panik B po SIST EN 1125 na aktivnem krilu,

- integrirano samozapiralo kot npr. OTS 735,

- zapah iz inox materiala na pasivnem krilu.-

9


Kovinska zastekljena oz. polna vrata morajo imeti predpripravo za dograditev na sistem, ki zagotavlja kontrolo dostopa, vgradnjo elektromagnetnega prijemnika in zaščito za prenos kabla med podbojem in krilom, brez kasnejših predelav in rezanja okvirjev.

Zahteve za nadgradnjo vrat:

1. Ponudnik mora navesti ceno za nadgradnjo vrat s priklopom za zagotavljanje kontrole dostopa z vgradnjo požarnega elektro prejemnika in sicer: brez kontrole zaprtosti vrat in s kontrolo zaprtosti vrat

2. Ponudnik mora navesti ceno za nadgradnjo vrat s priklopom za vgradnjo elektro-prejemnika in sicer: pridržalni elektro magnet

Naročnik zagotovi pod tč.1 kabel iz centrale za kontrolo pristopa in pod tč.2 kabel iz požarne centrale.

Zahteve za odvod dima in toplote – ODT:

1. Za stopnišče K2-S7:

ponudnik mora navesti ceno za izdelavo pogona z montažo za odpiranje vrat za izhod na streho, za odvod dima in toplote (kot na primer ELTREM TA60), konzolo za montažo, kompaktno centralo (kot na primer centrala RWA RZ25), ročno krmilno napravo za ročno proženje alarma (HSE tipka).

Skladno s smernicami požarne varnosti za RTV center, Kolodvorska 2, Ljubljana št. HSE/SPV/34—029/16, december 2016, mora biti mehanizem za ročno odpiranje nameščen na dobro vidnem in dostopnem mestu v vsaki etaži.

Naročnik zagotovi kabel iz požarne centrale do krmilne centrale za ODT.

2. Za stopnišče K2-S5:

ponudnik mora navesti ceno za izdelavo pogona z montažo za strešno kupolo, (kot na primer ELTREL S80 24V), montažno konzolo, kompaktno centralo (kot na primer RWA RZ25), ročno krmilno napravo za ročno proženje alarma (HSE tipka).

Skladno s smernicami požarne varnosti za RTV center, Kolodvorska 2, Ljubljana št. HSE/SPV/34—029/16, december 2016, mora biti mehanizem za ročno odpiranje nameščen na dobro vidnem in dostopnem mestu v vsaki etaži.

Naročnik zagotovi kabel iz požarne centrale do krmilne centrale za ODT.

3.3 OSTALE SPLOŠNE ZAHTEVE

Dobavni roki in montaža

Ponudnik mora izvesti dobavo in vgradnjo vsake posamezne faze najkasneje v roku 6 tednov po prejemu naročila. Naročila bo naročnik izstavljal za vsako fazo posebej. Ponudnik bo izdelal podroben terminski plan za vsako fazo posebej, ki ga pred pričetkom vsake faze mora potrditi naročnik.

FAZI sta dve in sicer:

10


PRVA FAZA se izvede v letu 2018 in sicer:

o Stopnišče K2-S5 – 9 vrat: Dvoja (2) zastekljena vrata so s požarno odpornostjo EI 60,

šest (6) zastekljenih vrat s požarno odpornostjo EI 30 in ena (1) polna kovinska vrata s

požarno odpornostjo EI30.

o Prehod med Radijem in Televizijo – 1 vrata: Ena (1) polna kovinska vrata s požarno

odpornostjo EI 60 z vgradnjo in priklopom elektromagnetnega prijemala.

DRUGA FAZA se izvede v začetku leta 2019 in sicer:

o Stopnišče K2-S7 - 11 vrat: Dvoja (2) zastekljena vrata s požarno odpornostjo EI 60,

osem (8) zastekljenih vrat s požarno odpornostjo EI 30 in ena (1) zastekljena

zrakotesna kovinska vrata

Dinamiko izvedbe faz bosta opredelila naročnik in ponudnik takoj po podpisu pogodbe. Izvedba vseh faz mora biti zaključena do 31. 3. 2019.

Končni prevzem opreme

Končni prevzem opreme se opravi takoj po zaključku vsake faze del. Zaključek faze pomeni demontažo in odvoz obstoječih vrat, vgradnjo novih vrat z vsemi potrebnimi zaključnimi deli in predano vso zahtevano tehnično dokumentacijo, skladno z zahtevami v tč.3. Ponudnik je dolžan obvestiti naročnika o zaključku del. Naročnik izvede prevzem najkasneje v roku 8 dni po prejemu obvestila. Pri končnem prevzemu je prisoten predstavnik ponudnika. Pri končnem prevzemu bo naročnik ugotavljal predvsem naslednje:

ali je izdan pozitiven Izkaz požarne varnosti ali je ponudnik predložil ustrezna dokazila s certifikati, izjavo o skladnosti, izjavo o lastnostih

vrat, izjavo o vgradnji za vrata, okovje in vgrajeni material, ali je na vratih vidna oznaka, ali je vgradnja in izdelava požarnih vrat v skladu z delavniškim načrtom, ali so dela izvedena skladno s tehničnimi zahtevami iz tč. 3.

Vse morebitne nepravilnosti, ugotovljene pri končnem prevzemu del, morajo biti odpravljene s strani ponudnika v roku 8 dni. Šteje se, da je končni prevzem izvršen takrat, ko so odpravljene vse morebitno ugotovljene nepravilnosti, ki jih mora naročnik specificirati v pisni obliki.

Po uspešno izvršenem končnem prevzemu vsake faze, naročnik izstavi in podpiše zapisnik o končnem prevzemu. Z dnem, ko naročnik podpiše zapisnik o uspešno opravljenem končnem prevzemu del, prične teči garancijski rok.

Garancijski rok

Garancijska doba za kovinski podboj, vratno krilo in izvedbo montaže mora biti najmanj 5 let od dneva uspešno izvedenega končnega prevzema del. Garancija potrošnih materialov (ključavnica, kljuka, nasadila, samozapirala, zapah…) mora upoštevati garancijo dobaviteljev posameznega segmenta, za katere mora izvajalec zagotoviti servisiranje in zamenjavo delov.

Vzdrževanje v času garancijskega roka in po izteku garancijskega roka

Ponudnik mora predložiti svojo lastno izjavo s podrobnejšimi podatki o vzdrževanju požarnih vrat v času garancijskega roka in po izteku garancijskega roka.

11


Ponudnik mora zagotavljati v obdobju garancijske dobe redni servis požarnih vrat z vzdrževanjem 1 x letno ter zagotoviti tudi servis in vzdrževanje 1 x letno v pogarancijski dobi.

Rezervni deli

Ponudnik mora za ponujena požarna vrata in vgradnjo podbojev zagotavljati od proizvajalca predvidene rezervne dele najmanj 10 let po končnem prevzemu del, skladno z uradnim cenikom rezervnih delov.

3.4 OGLED LOKACIJE

Prisotnost na ogledu lokacije, kjer se bodo dela izvajala, je obvezen pogoj za sodelovanje na razpisu. Ogleda se udeleži predstavnik ponudnika, ki je sposoben v celoti povzeti vse okoliščine na lokaciji in so le te pomembne za izvedbo sanacije stolpa.

Prisotni predstavniki ponudnika morajo pred samim ogledom lokacije predstavniku naročnika izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na ogledu lokacije za JN-B0821.

Ponudniki naj se za ogled prijavijo najkasneje do petka, 14. 9. 2018 do 14.00 ure na naslov: RTV Slovenija, Javni zavod, Komercialna služba, telefax številka: 01/ 475 2186 ali e-mail: [email protected] s pripisom: »Ogled lokacije za JN-B0821«.

Ogled lokacije bo za ponudnike organiziran v času med 18. in 21. septembrom 2018 na objektu RTV Slovenija. Ponudnik naj predlaga kateri delovni dan v navedenem terminu mu ustreza za ogled, kar naj navede ob prijavi. Naročnik bo po prejemu prijave posredoval povratne informacije v ponedeljek, 17. 9. 2018 do 12.00 ure.

Ponudniki se morajo obvezno udeležiti ogleda. Stroške ogleda lokacije krije ponudnik.

O opravljenem ogledu ponudnik in naročnik izpolnita potrdilo o ogledu lokacije, ki jo ponudnik priloži ponudbeni dokumentaciji.

Naročnik ne bo priznaval nobenih dodatnih stroškov pri izvedbi del, ki bi bili vezani na nepoznavanje objekta, lokacije, stanja na terenu ter napačnega interpretiranja projektne dokumentacije.

12

mailto:[email protected]


4 PONUDBENA DOKUMENTACIJA

4.1 SPLOŠNI POGOJI ZA IZDELAVO PONUDBENE DOKUMENTACIJE

4.1.1 Pojasnila k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila

Ponudnik lahko zahteva pojasnila k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z javnim naročilom izključno preko Portala javnih naročil www.enarocanje.si - pri objavi predmetnega javnega naročila; najkasneje do vključno 25. 9. 2018 do 10:00 ure.Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik sme v skladu s 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki sprememb dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki bodo objavljene na isti spletni strani kot prvotna dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila. Vse spremembe postanejo sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Kot del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

4.1.2 JezikPonudbe morajo biti izdelane v slovenskem jeziku.

4.1.3 Označevanje

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne, bodo uporabljeni samo za namene postopka javnega naročanja in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v postopek javnega naročanja. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali kasneje. Te osebe, kot tudi naročnik, bodo v celoti odgovorne za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.Kot zaupne lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni ter poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni.Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imele v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »ZAUPNO«, pod tem napisom pa bo podpis osebe, ki je podpisala ponudbo. Če naj bo zaupen samo določen podatek v dokumentu, mora biti zaupen del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa mora biti izpisano »ZAUPNO«.Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni kot je zgoraj navedeno.Če bodo kot zaupno označeni podatki, ki ne ustrezajo zgoraj navedenim pogojem, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti umakne. Ponudnik to naredi tako, da njegov zastopnik nad oznako napiše »PREKLIC«,vpiše datum in čas ter se podpiše. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne prekliče zaupnosti, naročnik ponudbo v celoti zavrne.

4.1.4 Vsebina ponudbePonudniki morajo ponuditi storitve, ki so predmet javnega naročila, v celoti. V nasprotnem primeru bo ponudba izločena.

4.1.5 Alternativne ponudbe in variante ponudbeAlternativne in variantne ponudbe niso dopustne.

4.1.6 Oblika ponudbePonudnik v obrazcih, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ne sme spreminjati ali popravljati besedila, ki je pripravljeno s strani naročnika in že vpisano v obrazce. Velja torej dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila in obrazci ter morebitni odgovori, spremembe in dopolnitve. V primeru, da bo naročnik ugotovil, da je ponudnik spreminjal besedilo v obrazcih (ali morebitne odgovore, spremembe in dopolnitve), ki jih je določil naročnik, bo tako ponudbo izločil iz nadaljnjega postopka.

13

http://www.enarocanje.si/


Če je iz tehničnih razlogov posamezen obrazec izdelan oziroma izpolnjen drugače (npr. s pomočjo računalnika), mora besedilo vsebinsko in pomensko ustrezati zahtevam naročnika iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

4.1.7 Veljavnost ponudb

Ponudbe morajo biti veljavne do 30. 12. 2018. Ponudbe, ki ne bodo veljavne do navedenega roka, bodo izločene. V izjemnih okoliščinah lahko naročnik zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Zahteva in odgovori ponudnikov morajo biti podani v pisni obliki. Ponudnik lahko zavrne zahtevo. Od ponudnika, ki se z zahtevo strinja, ne bo zahtevano ali dovoljeno, da razen podaljšanja veljavnosti ponudbe, kakorkoli drugače spreminja ponudbo.

4.2 DOKUMENTI V PONUDBENI DOKUMENTACIJI

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN naloži obrazec Predračun (zahtevan v tč. 4.2.1) v .pdf datoteki v razdelek »Predračun«, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

Ponudnik mora predložiti tudi ostale dokumente (zahtevane v tč. od 4.2.2 do 4.2.20).

Ponudnik mora vse ponudbene dokumente skenirati ter jih v PDF obliki predložiti v svojo elektronsko ponudbo. Pred tem mora obrazce, kjer je to zahtevano, izpolniti, podpisati in žigosati.

Ponudbena dokumentacija mora vsebovati spodaj navedene dokumente:

4.2.1 Predračun

Cene morajo biti izražene v EUR, na osnovi DDP Ljubljana, dostavljeno in vgrajeno na lokaciji naročnika (skladno z INCOTERMS 2010); brez vključenega DDV. Odobreni popusti morajo biti prikazani ločeno. Cene morajo biti fiksne za čas trajanja pogodbe.

Plačilni pogoji:

100 % - v 30 dneh od dneva uspešno opravljenega končnega prevzema opreme za vsako posamezno fazo in predložitvi zapisnika, podpisanega s strani naročnika;

Naročnik ne bo predložil garancije za zavarovanje odloženih plačil, kakor tudi ne bo predložil kakšnega drugega instrumenta za zavarovanje plačil.

Skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-A) naročnik, kot posredni proračunski uporabnik, prejema račune le v elektronski obliki (e-račun).

Dobavni rok in montaža:Ponudnik mora opraviti dobavo in montažo opreme v roku 6 tednov od prejema naročila, skladno s točko 3.3 dokumentacije.

4.2.2 Podatki o ponudniku oz. podizvajalcu oz. partnerju in ponudbiPojasnilo: Partner je izvajalec iz skupne ponudbe.

4.2.3 Obrazec »Izjava o sprejemu pogojev javnega naročila«

4.2.4 Specifikacija

Ponudnik mora podrobno specificirati ponujeno dobavo in vgradnjo požarnih vrat. Ponudnik mora specificirati posamezna vrata in navesti ločene cene po posameznih postavkah ponudbe.

4.2.5 Izjavo o sposobnosti in o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje

4.2.6 Obrazec BON-2 ali bančno potrdilo o solventnosti

14


Ponudnik mora predložiti obrazec BON-2 ali bančno potrdilo o solventnosti, ki dokazuje, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranih računov (oz. dospelih neporavnanih obveznosti) več kot 5 dni (skupno na vseh računih). Dokument na dan odpiranja ponudb ne sme biti starejši od enega meseca.V kolikor ima ponudnik več računov, mora v primeru predložitve bančnega potrdila o solventnosti, le-tega predložiti za vse račune.

Naročnik si pridržuje pravico, da ponudnika naknadno pozove k dostavi originala dokumenta.

4.2.7 PodizvajalciV primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora predložiti naslednje:

Za vsakega od svojih, v obrazcu ponudbe navedenih podizvajalcev, mora ponudnik predložiti dokumente, zahtevane v točkah 4.2.2, 4.2.3, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.11, 4.2.12, 4.2.18, 4.2.20;

Izjavo ponudnika glede podizvajalcev;

Pogodbo s podizvajalci iz katere bodo razvidni naslednji podatki: o Vrsta del, ki jih bo izvajal podizvajaleco Podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in

transakcijski račun), o Predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del. o Dokument (pogodba s podizvajalci) je lahko tudi fotokopija. V tem primeru mora

ponudnik na vsako fotokopirano stran napisati, da potrjuje resničnost navedenih podatkov in to izjavo na vsaki fotokopirani strani potrditi s svojim žigom in podpisom. V primeru, da naročnik naknadno zahteva originalno dokazilo, ga mora ponudnik prinesti v vpogled.

Podizvajalčevo soglasje za neposredno plačilo, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika.

o To soglasje je potrebno predložiti le v primeru, če podizvajalec zahteva neposredna plačila.

Izpolnjen obrazec Udeležba podizvajalcev;

Ponudnik se obvezuje, da bo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca oz. pred vključitvijo novega podizvajalca pridobil o tem pisno soglasje naročnika.

Poleg tega bo ponudnik v primeru zamenjave oz. vključitve novega podizvajalca moral predložiti tudi:

dokumente za novega podizvajalca, zahtevane v točkah 4.2.2, 4.2.3, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.11, 4.2.12, 4.2.18, 4.2.20;pogodbo z novim podizvajalcem, iz katere bodo razvidni naslednji podatki:

o vrsta del, ki jih bo izvajal podizvajaleco podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in

transakcijski račun), o predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del.

podizvajalčevo soglasje za neposredno plačilo, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika (le v primeru, če novi podizvajalec zahteva neposredna plačila); pooblastilo, s katerim pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenih računov oz. situacij s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje novemu podizvajalcu (le v primeru, če novi podizvajalec zahteva neposredna plačila); svojo izjavo, da je poravnal vse morebitne nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu

4.2.8 Skupna ponudbaV primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev predložiti naslednje:

Za vsakega od v obrazcu ponudbe navedenega izvajalca morajo biti predloženi dokumenti, zahtevani v točkah 4.2.1, 4.2.3, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.12, 4.2.13, 4.2.19, 4.2.20;

15


o Ponudnik mora za vsakega izvajalca iz skupne ponudbe (partnerja) priložiti zgoraj navedena dokazila za izpolnjevanje pogojev. Izvajalčeva pooblastila iz skupne ponudbe ne morejo nadomestiti ponudnikovih.

Priložen mora biti tudi pravni akt o skupni izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani pri tem javnem naročilu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

4.2.9 Garancijski pogoji ponudnika

Ponudnik mora predložiti svojo lastno izjavo, kjer mora navesti garancijski rok ter podrobnejše podatke o vzdrževanju opreme v času garancijskega roka in po izteku garancijskega roka, skladno z navodili tč. 3.3 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

4.2.10 Izjava ponudnika o zagotavljanju rezervnih delov

4.2.11 Izjava o varovanju podatkov

4.2.12 Izjava o prilagajanju potrebam naročnika

4.2.13 Potrdilo o ogledu lokacije

4.2.14 Vzorec pogodbe

Vzorec pogodbe, kjer mora biti parafirana in ožigosana vsaka stran s strani ponudnikovega zastopnika ali prokurista.

4.2.15 Izjava o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznostiIzbrani ponudnik mora (skladno s podano izjavo o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti) od prejetja podpisane pogodbe s strani naročnika najpozneje v roku 10 dni, kot pogoj za veljavnost pogodbe, izročiti naročniku garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (izdano s strani banke ali zavarovalnice) v višini 10% pogodbene vrednosti (z DDV), nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv naročnika, veljavno do 31. 4. 2019

V kolikor ponudnik v zahtevanem roku ne predloži bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ima naročnik pravico unovčiti garancijo za resnost ponudbe.

V primeru, da se ponudnik kljub naročnikovem pisnemu pozivu ne odzove, čeprav za to niso podani objektivni razlogi, naročnik s ponudnikom ne sklene pogodbe o izvedbi javnega naročila. Ponudnik in njegova odgovorna oseba sta v tem primeru odgovorna za prekršek iz 112. člena ZJN-3. Šteje se, da so objektivni razlogi tisti, na katere ponudnik ni mogel vplivati, jih pričakovati, preprečiti, odpraviti in se jim izogniti.

4.2.16 Izjava o predložitvi dokumenta o zavarovanju pred odgovornostjo

Ponudnik mora predložiti predmetno izjavo, s katero zagotavlja, da bo v primeru sklenitve pogodbe z naročnikom od prejetja podpisane pogodbe s strani naročnika najpozneje v roku 10 dni, kot pogoj za veljavnost pogodbe, predložil naročniku dokument o zavarovanju pred odgovornostjo v skladu s 14. členom Gradbenega zakona (najmanj v višini 50.000,00 €). Dokument o zavarovanju pred odgovornostjo mora veljati najmanj za čas trajanja izvedbe del.

4.2.17 Izjava o predložitvi pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih

Ponudnik mora predložiti predmetno izjavo, s katero izjavlja, da bo ob prejetju podpisane pogodbe s strani naročnika, izročil naročniku podpisan in ožigosan pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih med naročnikom in delodajalci, ki je priložen v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci ali partnerji je njegova dolžnost, da pridobi takšno izjavo tudi od svojih podizvajalcev ali partnerjev in jo v roku posreduje naročniku.

16


4.2.18 Certifikati, Izjave in Licence

Ponudnik mora v svoji ponudbi predložiti naslednji certifikate, izjave in licence: Certifikat o nespremenljivosti lastnosti za gradbeni proizvod kovinsko zastekljena / kovinska

požarna vrata skladna s Slovenskim Tehničnim Soglasjem, Zavoda za gradbeništvo Slovenije Izjavo o skladnosti Izjavo o vgradnji požarnih vrat Izjavo o lastnostih požarnih vrat Licenco za vgradnjo požarnih vrat izdane s strani Slovenskega združenja za požarno varstvo

oz. druge pooblaščene institucije.

4.2.19 Izjava o posredovanju podatkov o razkritju lastništva ponudnika

Ponudnik mora predložiti predmetno izjavo s katero izjavlja, da bo naročniku v roku osmih dni od prejema poziva posredoval Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ki je priložena v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik bo pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila pozval ponudnika, ki bo glede na merila dosegel najboljši rezultat za predmetno javno naročilo, da v roku osmih dni od prejema poziva naročnika, le-temu posreduje Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika.

V kolikor pozvani ponudnik naročniku v roku osmih dni ne predloži predmetne izjave/predmetnih izjav, bo naročnik takega ponudnika izločil iz postopka ocenjevanja in pozval k predložitvi predmetne izjave/predmetnih izjav naslednjega najugodnejšega ponudnika, izbranega na podlagi meril.

Pojasnilo:Naročnik je dolžan skladno s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11; ZIntPK-UPB2) in 6. odstavkom 91. člena ZJN-3, zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, pred sklenitvijo pogodbe z izbranim ponudnikom, pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov (o: ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komandistih ali drugih lastnikih ter podatke o lastniških deležih navedenih oseb) ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe vsebuje izjava ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

4.2.20 Tehnična dokumentacijaPonudnik mora v ponudbi predložiti tehnično dokumentacijo v slovenskem jeziku, v pisni ali elektronski obliki, s tehničnim opisom in karakteristikami, iz katerih bo nedvoumno razvidno, da ponujena požarna vrata ustrezajo vsem tehničnim zahtevam iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

17


5 MERILO ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA

Naročnik bo oddal javno naročilo na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe, ob uporabi merila »najnižja cena«.

Naročnik bo razvrstil po merilu vse pravočasno prispele ponudbe in jim skladno s spodaj navedeno formulo dodelil točke:

ocenjevana ponudba( 2 - ----------------------------------------------- ) x 100

najnižja ponudba

Izračun poteka na dve decimalni mesti. Nobena ponudba ne more prejeti manj kot nič točk. Izbrana bo ponudba, ki bo prejela največje število točk in za katero bo naročnik v nadaljnjem postopku preverjanja ugotovil, da je dopustna.

Največje skupno štev. točk za merilo SKUPNA VREDNOST OBRAZCA PONUDBA = 100 točk

5.1 PRIMER DVEH PONUDB Z ENAKIM NAJVEČJIM ŠTEVILOM TOČK PRI OCENJEVANJUV primeru, da bosta (bodo) dva ali več ponudnikov po končanem ocenjevanju prejela(i) enako največje število točk, bo izbran tisti ponudnik, ki bo ponudil daljšo garancijsko dobo, če ponudbe še vedno ne bo mogoče izbrati bo naslednje merilo krajši rok dobave in montaže.

6 MOŽNOST REVIZIJE

6.1 PRAVNA PODLAGA IN ROKI ZA VLOŽITEVV skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN - Uradni list RS 43/2011, ZPVPJN-A - Uradni list RS 63/2013, ZPVPJN-B - Uradni list RS 60/2017) lahko zahtevek za revizijo vloži vsaka oseba, ki ji je, skladno z določili 14. člena ZPVPJN, priznana aktivna legitimacija.

Roki za vložitev zahtevka za revizijo so navedeni v 25. členu ZPVPJN.

6.2 NAČIN VLOŽITVE REVIZIJEZahtevek za revizijo mora vsebovati vse elemente, navedene v 15. členu ZPVPJN. Višina takse, ki jo mora vplačati vlagatelj revizije, je navedena v 71. členu ZPVPJN.

Takso po 71. členu ZPVPJN v višini 2.000,00 EUR plača vlagatelj, na račun Ministrstva za finance št. SI56 0110 0100 0358 802, sklic: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznake X predstavljajo številko objave obvestila o naročilu, oznake L pa letnico iz številke objave), če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali dokumentacijo v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila.

Nepravilno in nepravočasno vložene zahtevke bo naročnik zavrgel.

7 OBRAZCIPriloženi so obrazci, katere mora ponudnik obvezno izpolniti in priložiti ponudbi.

18


Ponudnik …...............................................

Naslov ................................................

PREDRAČUNZA JAVNO NAROČILO JN-B0821

Na osnovi javnega naročila za dobavo, demontažo starih in vgradnjo novih požarnih vrat na objektu RTV centra v Ljubljani dajemo ponudbo, kot sledi:

I. Navedba ponudnika, na kakšen način daje ponudbo:

Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da dajemo ponudbo (ustrezno obkrožite)

a) samostojno

b) ponudbo z naslednjimi podizvajalci: …………………………………………………………………..

c) skupno ponudbo z naslednjimi partnerji: …………………………………………………………………..

II. Ponudbeni pogoji:

Post. Opis postavkeVrednost v EUR brez

DDV(znesek prepisan iz

obrazca specifikacija)

01Dobava, demontaža starih in montaža novih kovinskih zastekljenih požarnih vrat EI 60, skladno z zahtevami poglavja 3 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila


03

Dobava, demontaža starih in montaža novih kovinskih polnih požarnih vrat EI 60, skladno z zahtevami poglavja 3 dokumentacije z vgradnjo in priklopom elektromagnetnega prijemala v zvezi z oddajo javnega naročila (prehod med objektom Radia in Televizije

04Dobava, demontaža starih in montaža novih enokrilnih kovinskih polnih požarnih vrat EI30, skladno z zahtevami poglavja 3 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

05

Izdelava, dobava, demontaža starih in montaža novih enokrilnih kovinskih zastekljenih vrat svetle dimenzije okvirno 1100 x 2100, zrakotesna, s samo zapiralom z drsno ročico (kot na primer GU-OTS 733) PZ ključavnico, inox kljuko/bunka, z inox nasadili, kontrolo pristopa, elektro prijemnikom, termopan zasteklitvijo, cilindričnim vložkom, prašno barvana po RAL.

06 Dobava in nadgradnja vrat z vgradnjo in priklopom elektro magnetnega prijemala

07 Dobava in nadgradnja vrat s požarnim elektro prejemnikom brez kontrole zaprtosti vrat

19


08 Dobava in nadgradnja vrat s požarnim elektro prejemnikom s kontrolo zaprtosti vrat

09

Izdelava pogona z montažo za odpiranje vrat za izhod na streho, za odvod dima in toplote - ODT (kot na primer ELTREM TA60), konzolo za montažo, kompaktno centralo (kot na primer centrala RWA RZ25), ročno krmilno napravo za ročno proženje alarmav vsaki etaži (HSE tipka).

10

Izdelava pogona z montažo za strešno kupolo (kot na primer ELTREL S80 24V), konzolo za odpiranje okna, kompaktno centralo (kot na primer RWA RZ25), ročno krmilno napravo za ročno proženje alarma v vsaki etaži (HSE tipka) na obstoječe strešno okno namenjeno za odvod dima in toplote – ODT.

11 Ponujeni popusti

12SKUPAJ NETO VREDNOST, dostavljeno in vgrajeno na lokaciji naročnika v Ljubljani (DDP Ljubljana, skladno z INCOTERMS 2010); brez DDV

Cene na obrazcu predračuna morajo biti izražene v EUR, brez vključenega DDV. Cene po enotah so fiksne in se ne smejo spreminjati do konca trajanja te pogodbe.

Plačilni pogoji:



Dobava in montaža: ………………………………………………………………………………………………

Garancijski rok: …….....................

Odgovorna oseba za izvedbo del:………………………………………….

Kraj in datum: Žig: Podpis zastopnika oz. prokurista:

........................................ ................…….............................

20


Podatki o ponudniku in ponudbi

ZA JAVNO NAROČILO JN-B0821

Nakup požarnih vrat z demontažo obstoječih in montažo novih

Izpolni ponudnik. Vpiše se veljavne podatke, ki so javno dosegljivi in po predpisih glede na status in pravno obliko obvezni. Naročnik bo nekatere podatke preverjal tudi po dosegljivih elektronskih bazah.

ŠTEVILKA PONUDBE

FIRMA OZ. IME PONUDNIKA(oz. podizvajalca oz. partnerja):

PRAVNOORGANIZACIJSKA OBLIKA

PONUDNIK (oz. podizvajalca oz. partnerja) JE MSP (mikro, majhno ali srednje veliko podjetje)

ustrezno obkrožite

DA NE

NASLOV PONUDNIKA (oz. podizvajalca oz. partnerja) :

ŠT. TRANSAKCIJSKEGA (POSLOVNEGA) RAČUNA:

NASLOV BANKE:

KONTAK. OSEBA, ODGOVORNA ZA PONUDBO:

ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE, TELEFON, TELEFAX:

DAVČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: (oz. podizvajalca oz. partnerja)

MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA:(oz. podizvajalca oz. partnerja)

ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE:

NAZIV ODGOVORNE OSEBE ZA PODPIS POGODBE:

Veljavnost ponudbe: ……………………………………….. (najmanj do 30. 12. 2018)

Kraj in datum: Žig: Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................ ...........................................

21


IZJAVA O SPREJEMU POGOJEV JAVNEGA NAROČILAJN-B0821

Ponudnik oz. podizvajalec oz. partner (ustrezno obkrožite):

- naziv in ime ponudnika: ..........................................................................................................................

- naslov: ....................................................................................................................................................

- Zastopnik (prokurist) oz. podpisnik pogodbe: .........................................................................................

Izjavljamo, da sprejemamo vse pogoje, navedene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila za predložitev ponudbe za nakup požarnih vrat z demontažo obstoječih in montažo novih.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so podatki in dokumenti, podani v ponudbeni dokumentaciji, resnični, ter da priloženi dokumenti ustrezajo originalom. Za podane podatke in njihovo resničnost prevzemamo popolno odgovornost.


oz. prokurista:

........................................ ..............................................

22


SPECIFIKACIJAZA JAVNO NAROČILO JN-B0821

Ponudnik mora podrobno specificirati ponujeno dobavo, demontažo in vgradnjo posmeznih požarnih vrat in navesti ločene cene po posameznih postavkah ponudbe.

Post. Opis postavke Količina Vrednost v

EUR brez DDV za enoto

Skupaj vrednost v EUR brez DDV

(cena na enoto x količina)


4


15

03

Dobava, demontaža starih in montaža novih kovinskih polnih požarnih vrat EI 60, skladno z zahtevami poglavja 3 dokumentacije z vgradnjo in priklopom elektromagnetnega prijemala v zvezi z oddajo javnega naročila (prehod med objektom Radia in Televizije

1

04Dobava, demontaža starih in montaža novih enokrilnih kovinskih polnih požarnih vrat EI30, skladno z zahtevami poglavja 3 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

1

05

Izdelava, dobava, demontaža starih in montaža novih enokrilnih kovinskih zastekljenih vrat svetle dimenzije okvirno 1100 x 2100, zrakotesna, s samo zapiralom z drsno ročico (kot na primer GU-OTS 733) PZ ključavnico, inox kljuko/bunka, z inox nasadili, kontrolo pristopa, elektro prijemnikom, termopan zasteklitvijo, cilindričnim vložkom, prašno barvana po RAL.

1

06 Dobava in nadgradnja vrat z vgradnjo in priklopom elektro magnetnega prijemala 1

07 Dobava in nadgradnja vrat s požarnim elektro prejemnikom brez kontrole zaprtosti vrat 1

08 Dobava in nadgradnja vrat s požarnim elektro prejemnikom s kontrolo zaprtosti vrat 1

09

Izdelava pogona z montažo za odpiranje vrat za izhod na streho, za odvod dima in toplote - ODT (kot na primer ELTREM TA60), konzolo za montažo, kompaktno centralo (kot na primer centrala RWA RZ25), ročno krmilno napravo za ročno proženje alarmav vsaki etaži (HSE tipka).

1

10

Izdelava pogona z montažo za strešno kupolo (kot na primer ELTREL S80 24V), konzolo za odpiranje okna, kompaktno centralo (kot na primer RWA RZ25), ročno krmilno napravo za ročno proženje alarma v vsaki etaži (HSE tipka) na obstoječe strešno okno namenjeno za odvod dima in toplote – ODT.

1

11 Ponujeni popusti 1

12SKUPAJ NETO VREDNOST, dostavljeno in vgrajeno na lokaciji naročnika v Ljubljani (DDP Ljubljana, skladno z INCOTERMS 2010); brez DDV


oz. prokurista:

........................................ ...........................................

23


Ponudnik oz. podizvajalec oz. partner (ustrezno obkrožite):……………………………………………………

Naslov: ....................................................

IZJAVA O SPOSOBNOSTI IN O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA SODELOVANJE

JAVNO NAROČILO JN-B0821

Vse spodaj navedene izjave dajemo pod kazensko in materialno odgovornostjo:

1. Kot gospodarskemu subjektu ali kateri koli osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12-uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljevanju KZ-1) in navedena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3, kot sledi:

– terorizem (108. člen KZ-1),– financiranje terorizma (109. člen KZ-1),– ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),– novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),– spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),– trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),– sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),– kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),– goljufija (211. člen KZ-1),– protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),– povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),– oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),– poslovna goljufija (228. člen KZ-1),– goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),– preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),– preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),– preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),– neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),– neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),– ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),– izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),– zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),– zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),– zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),– zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),– nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),– nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),– ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),– ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),– pranje denarja (245. člen KZ-1),– zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),– uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),– izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),– davčna zatajitev (249. člen KZ-1),– tihotapstvo (250. člen KZ-1),– zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),– oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),– izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),– jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),– dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),– sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),– dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),– hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1);

24


2. Izpolnjujemo obveznosti v zvezi z dajatvami in drugimi denarnimi nedavčnimi obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri imamo svoj sedež, ali predpisi države naročnika, in na dan oddaje ponudbe nimamo neplačanih zapadlih obveznosti v vrednosti 50 evrov ali več. Na dan oddaje ponudbe imamo predložene tudi vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let.

3. Na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz 110. čl. ZJN-3.

4. V zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb nam s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni bila dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

5. Izpolnjujemo vse veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava.

6. Proti nam se ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe; naših sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče; naše poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene; proti nam se v skladu s predpisi druge države ni začel postopek in ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

7. Naše podjetje ni v stečajnem postopku ter zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni določilo.

8. Nismo zagrešili hujše kršitve poklicnih pravil, zaradi česar bi bila omajana naša integriteta.

9. Naše podjetje ali z nami povezano podjetje ni neposredno ali posredno sodelovalo pri pripravi tega postopka oddaje javnega naročila.

10. Pri prejšnjih pogodbah o izvedbi javnih naročil sklenjenih z naročnikom, se niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključnih obveznosti, zaradi česar bi naročnik predčasno odstopil od naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali bi bile izvedene druge primerljive sankcije.

11. Imamo veljavno registracijo in vsa potrebna dovoljenja pristojnih organov za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila.

12. Naše podjetje je zanesljivo, sposobno upravljanja, ima zadostne pravne in finančne zmogljivosti ter tehnične in strokovne sposobnosti za izvedbo predmetnega javnega naročila.

13. Imamo poravnane vse obveznosti do RTV Slovenija in nismo v tožbenem postopku z RTV Slovenija.

Strinjamo se, da naročnik našo ponudbo lahko izloči, če se izkaže, da smo kršili katero koli izmed zgoraj navedenih trditev.

Izjavljamo, da bomo na zahtevo naročnika dostavili ustrezna dokazila, ki se nanašajo na navedbe v tej izjavi in soglašamo s tem, da naročnik pridobi podatke o izpolnjevanju pogojev iz uradnih evidenc in z vpogledom v aplikacijo eDosje, kadar je to mogoče.

Kraj in datum: Žig: Podpis zastopnikaoz. prokurista:

........................................ .........................................

25


Ponudnik ..................................................

Naslov .......................................................

....................................................................

IZJAVA PONUDNIKA GLEDE PODIZVAJALCEVZA JAVNO NAROČILO JN-B0821

Pod kazensko in materialno odgovornostjo

IZJAVLJAMO

da bomo v celoti odgovarjali za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev,

da bomo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca, pred zamenjavo pridobili o tem pisno soglasje naročnika.

OPOMBA: Obrazec izpolnijo, podpišejo in žigosajo le ponudniki, ki nastopajo s podizvajalcem.


oz. prokurista:

........................................ .........................................

26


Ponudnik ..................................................

Naslov .......................................................

....................................................................

UDELEŽBA PODIZVAJALCEVZA JAVNO NAROČILO JN-B0821

Pri predmetnem javnem naročilu nastopamo s podizvajalci, in sicer v nadaljevanju navajamo vrednostno udeležbo le-teh:

V ponudbi je podizvajalec ______________________________________ (naziv) v skupni vrednosti ponudbe udeležen pri izvajanju _____________________ € (brez DDV), kar znaša ______% ponudbene vrednosti.



(alinejo ponoviti za celotno število podizvajalcev)

OPOMBA: Obrazec izpolnijo, podpišejo in žigosajo le ponudniki, ki nastopajo s podizvajalcem.


oz. prokurista:

........................................ .........................................

27


Ponudnik ..................................................

Naslov .......................................................

....................................................................

IZJAVA PONUDNIKA O ZAGOTAVLJANJU REZERVNIH DELOVZA JAVNO NAROČILO JN-B0821

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo za ponujena požarna vrata in vgradnjo podbojev zagotavljati od proizvajalca predvidene rezervne dele najmanj 10 let po končnem prevzemu dobave in vgradnje požarnih vrat, skladno z uradnim cenikom rezervnih delov.

Ob vsaki spremembi uradnega cenika rezervnih delov bomo o tem obvestiti naročnika.


oz. prokurista:

........................................ .........................................

28


Ponudnik oz. podizvajalec oz. partner (ustrezno obkroži):……………………………………………

Naslov ........................................................

IZJAVA O ZAGOTAVLJANJU VAROVANJA PODATKOVZA JAVNO NAROČILO JN-B0821


IZJAVLJAMO:

da zagotavljamo varovanje podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (uradno prečiščeno besedilo ZVOP-1-UPB1, Ur. list RS 94/2007),

da bomo ohranili vse podatke, spise in listine, s katerimi se bomo seznanili med pridobivanjem informacij in opravljanjem storitev kot POSLOVNO SKRIVNOST,

da zagotavljamo varovanje podatkov v skladu s »Krovno politiko varovanja informacij v JZ RTV Slovenija«. Dokumentacija je na zahtevo ponudnika na vpogled na RTV Slovenija.


oz. prokurista:

........................................ .........................................

29


Ponudnik oz. podizvajalec oz. partner (ustrezno obkroži):……………………………………………….

Naslov .......................................................

IZJAVA O PRILAGAJANJU POTREBAM NAROČNIKA ZA JAVNO NAROČILO JN-B0821


IZJAVLJAMO:

da bomo vsa dela izvajali po veljavnih predpisih, normativih in standardih, tehnični dokumentaciji ter pravilih stroke, ob upoštevanju omejitev gibanja in občasnih prekinitev, zlasti hrupnih del, glede na celodnevno redno dejavnost RTV Slovenija;

da bomo po potrebi dela izvajali tudi v popoldanskem in nočnem času, ob sobotah, nedeljah in praznikih.


oz. prokurista:

........................................ .........................................

30


POTRDILO O OGLEDU LOKACIJEZA JAVNO NAROČILO JN-B0821

Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod, potrjujemo, da si je predstavnik ponudnika:

……………………………………………………………………………………………..………………

gospod/gospa ……………………………………………………………….dne ……………………

ogledal/a lokacijo naročnika v Ljubljani, v zvezi z javnim naročilom za dobavo in vgradnjo požarnih vrat

na objektu RTV centra v Ljubljani.

Podpis predstavnika ponudnika: ………………………

Podpis predstavnik naročnika: ………………………

31


VZOREC POGODBE

POGODBA štev. JN-B0821

Nakup požarnih vrat z demontažo obstoječih in montažo novih

sklenjena med:

Radiotelevizija Slovenija, Javni zavodKolodvorska 21550 Ljubljana

Identifikacijska štev. za DDV: SI29865174Matična številka: 5056497

ki ga zastopa generalni direktor Igor Kadunc

(v nadaljevanju: NAROČNIK)

in

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

Identifikacijska štev. za DDV: Matična številka:

ki ga zastopa ..............................................

(v nadaljevanju: IZVAJALEC)

32


1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila na osnovi 47. člena Zakona o javnem naročanju – ZJN-3 (Uradni list RS, št.: 91/2015 in 14/18) za: nakup požarnih vrat z demontažo obstoječih in montažo novih.

Izvajalec je bil izbran kot najugodnejši ponudnik na osnovi javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil dne…….. pod oznako …………

2. člen

S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvedbe javnega naročila. Sestavni del te pogodbe so pogoji, določeni z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila štev. JN-B0821, sprejeti in navedeni v ponudbeni dokumentaciji .............. z dne …….., ki predstavlja Prilogo te pogodbe.

3. člen

Predmet pogodbe:

Predmet javnega naročila je nakup požarnih vrat z demontažo obstoječih in montažo novih za potrebe RTV Slovenija.

4. člen Končna pogodbena vrednost za nakup požarnih vrat z demontažo obstoječih in montažo novih znaša:

EUR DDP Ljubljana, dostavljeno in vgrajeno na lokaciji naročnika v Ljubljani

(skladno z INCOTERMS 2010); brez DDV

EUR 22 % DDV

EUR Skupaj pogodbena vrednost z vključenim DDV

Cene po tej pogodbi so fiksne in se ne smejo spreminjati do konca trajanja te pogodbe.

4.1

Naročnik bo plačilo izvršil na poslovni račun ponudnika štev.: ………………………….pri banki: ………………….. v skladu z naslednjimi plačilnimi pogoji:


Vsi dokumenti, ki jih izda ponudnik (računi, dobavnice,..), morajo vsebovati tudi oznako pogodbe in navedbo številke naročila za vsako posamezno naročilo materiala.



4.1.1 (za primere, ko ponudnik nastopa samostojno)

Naročnik bo navedene zneske posameznih faz plačeval na račun ponudnika štev.: ..........................pri banki:..............; v skladu z naslednjimi plačilnimi pogoji:

33


100 % - v roku 30 dni po uspešno opravljenem končnem prevzemu izvedenih del za vsako posamezno fazo in predložitvi zapisnika, podpisanega s strani naročnika;



4.1.2 (za primere, ko ponudnik izvaja naročilo s podizvajalcem, ki zahteva direktno plačilo)

Ponudnik izvaja javno naročilo s podizvajalcem................... skladno s pogodbo o poslovnem sodelovanju z dne .............., ki je priloga te pogodbe.

Ponudnik pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenih računov oz. situacij s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu.

Podizvajalčevo soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega ponudnika, je priloga te pogodbe.

Ponudnik bo svojemu računu ali situaciji priložil tudi potrjen račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Naročnik pa bo plačeval izvedena dela na naslednji način:zneske opravljenih del ponudnika.................... bo plačeval na račun ponudnika št.: ........................ pri banki ..................., 100 % v roku 30 dni po uspešno opravljenem končnem prevzemu izvedenih del za vsako posamezno fazo in predložitvi zapisnika, podpisanega s strani naročnika ter prejemu pravilno izstavljenega računa;zneske opravljenih del podizvajalca .....................(samo za izvedena dela, ki so določena s pogodbo o poslovnem sodelovanju z dne ...........) bo plačeval na račun podizvajalca štev. ...................... pri banki ....................... 100 % v roku 30 dni po uspešno opravljenem končnem prevzemu izvedenih del za vsako posamezno fazo in predložitvi zapisnika, podpisanega s strani naročnika ter prejemu pravilno izstavljenega računa.

Naročnik nebo predložil garancije za zavarovanje odloženih plačil, kakor tudi ne bo predložil kakšnega drugega instrumenta za zavarovanje plačil.


4.1.3

Ponudnik se obvezuje, da bo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca, pred zamenjavo pridobil o tem pisno soglasje naročnika.

Poleg tega bo ponudnik v primeru zamenjave podizvajalca moral predložiti tudi:dokumente za novega podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem pogojev za sodelovanjem v tem javnem naročilu;pogodbo z novim podizvajalcem, iz katere bodo razvidni naslednji podatki:


transakcijski račun), o predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del;

podizvajalčevo soglasje za neposredno plačilo, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika;pooblastilo, s katerim pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenih računov oz. situacij s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje novemu podizvajalcu; svojo izjavo, da je poravnal vse morebitne nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu.

34


4.1.4 (za primere, ko ponudnik izvaja naročilo s podizvajalcem, ki ne zahteva direktnega plačila)

Ponudnik izvaja javno naročilo s podizvajalcem................... skladno s pogodbo o poslovnem sodelovanju z dne .............., ki je priloga te pogodbe.

Naročnik bo plačeval izvedena dela na naslednji način:zneske opravljenih del ponudnika in podizvajalca .................... bo plačeval na račun ponudnika št.: ........................ pri banki ..................., 100 % v roku 30 dni po uspešno opravljenem končnem prevzemu izvedenih del za vsako posamezno fazo in predložitvi zapisnika, podpisanega s strani naročnika ter prejemu pravilno izstavljenega računa;



4.1.5

Ponudnik se obvezuje, da bo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca, pred zamenjavo pridobil o tem pisno soglasje naročnika.

Poleg tega bo ponudnik v primeru zamenjave podizvajalca moral predložiti tudi:dokumente za novega podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem pogojev za sodelovanjem v tem javnem naročilu;pogodbo z novim podizvajalcem, iz katere bodo razvidni naslednji podatki:


transakcijski račun), o predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del;

svojo izjavo, da je poravnal vse morebitne nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu.

4.1.6

Ponudnik (glavni izvajalec) bo najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa ali situacije naročniku predložil svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za vse izvedene storitve, neposredno povezane s predmetom tega javnega naročila.

5. člen

Ponudnik zagotavlja, da bo izvedel dobavo, demontažo obstoječih in montažo novih požarnih vrat v roku ……… tednov po prejemu naročila za vsako fazo posebej. Ponudnik v 10 dneh po podpisu pogodbe predloži naročniku podroben terminski plan za vsako fazo posebej, ki ga mora naročnik potrditi.

5.1

Posamezna faza zajema demontažo in odvoz obstoječih vrat (s predložitvijo evidenčnih listov o odvozu na deponijo - recikliranje), Dobavo in montažo novih vrat in predložitev vse zahtevane dokumentacije. Montaža novih vrat na stiku stena, tla, strop, brez poseganja v zidarske odprtine. Po vgradnji vrat je potrebno morebitne nastale poškodbe v obstoječih betonskih stenah, stropovih in tlakih ustrezno sanirati. Med demontažo in montažo je potrebno zagotoviti zavarovano in čisto delovno okolje.

5.2

Ponudnik imenuje za odgovorno osebo za izvedbo del po tej pogodbi:

…………………………………………………………………….

Naročnik imenuje odgovorno osebo za izvedbo del po tej pogodbi:

……………………………………….

35


5.3

Ponudnik se zavezuje, da bo sklenil zavarovanje za odgovornost v skladu s 14. členom Gradbenega zakona (najmanj v višini 50.000,00 EUR) in naročniku predložil dokument o zavarovanju pred odgovornostjo, ki predstavlja prilogo te pogodbe. Dokument o zavarovanju pred odgovornostjo mora veljati najmanj za čas izvedbe del.

6. člen

Garancijski pogoji so navedeni v ponudbeni dokumentaciji, ki je sestavni del te pogodbe in so bili sprejeti s strani obeh pogodbenih partnerjev.

Ponudnik se obvezuje, da bo naročniku v času garancije nudil vso podporo v primeru, ko le-ta sam ne bo mogel odpraviti napake na opremi. Kontaktna oseba ponudnika: …………., številka tel.: ……….. fax …., e-mail: ……....

Ponudnik je dolžan naročniku takoj sporočiti morebitne spremembe glede kontaktnih podatkov.

Garancijski roki za brezplačno garancijsko vzdrževanje kovinskih požarnih vrat, kovinskih podbojev, vratnih kril in odpravo napak na tej opremi ter garancijski rok za izvedbo montaže trajajo …………..…. (najmanj 5 let) in pričnejo teči z dnem, ko naročnik podpiše zapisnik o uspešno opravljenih končnih prevzemih opreme.

Garancijski roki potrošnih materialov (ključavnice, kljuke, nasadila, samozapirala, zapahi…) upoštevajo garancije dobaviteljev posameznega segmenta (za katere ponudnik zagotavlja servisiranje in zamenjavo delov), in sicer: …………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………

Ponudnik bo v garancijski dobi opravljal 1 x letno tudi brezplačne redne servise z vzdrževanjem.

Nadalje ponudnik zagotavlja za čas po preteku garancijskega roka servis in vzdrževanje 1x letno.

7. člen

Končni prevzem opreme se opravi takoj po zaključku vsake faze del. Zaključek faze pomeni demontažo in odvoz obstoječih vrat, vgradnjo novih vrat z vsemi potrebnimi zaključnimi deli in predano vso zahtevano tehnično dokumentacijo, skladno z zahtevami v tč.3. Ponudnik je dolžan obvestiti naročnika o zaključku del. Naročnik izvede prevzem najkasneje v roku 8 dni po prejemu obvestila. Pri končnem prevzemu je prisoten predstavnik ponudnika. Pri končnem prevzemu bo naročnik ugotavljal predvsem naslednje:

ali je izdan pozitiven Izkaz požarne varnosti ali je ponudnik predložil ustrezna dokazila s certifikati, izjavo o skladnosti, izjavo o lastnostih

vrat, izjavo o vgradnji za vrata, okovje in vgrajeni material, ali je na vratih vidna oznaka, ali je vgradnja in izdelava požarnih vrat v skladu z delavniškim načrtom, ali so dela izvedena skladno s tehničnimi zahtevami iz tč. 3.

Vse morebitne nepravilnosti, ugotovljene pri končnem prevzemu del, morajo biti odpravljene s strani ponudnika v roku 8 dni. Šteje se, da je končni prevzem izvršen takrat, ko so odpravljene vse morebitno ugotovljene nepravilnosti, ki jih mora naročnik specificirati v pisni obliki.

Po uspešno izvršenem končnem prevzemu vsake faze, naročnik izstavi in podpiše zapisnik o končnem prevzemu. Z dnem, ko naročnik podpiše zapisnik o uspešno opravljenem končnem prevzemu del, prične teči garancijski rok.

8. člen

36


Ponudnik bo za ponujena požarna vrata in vgradnjo podbojev zagotavljal od proizvajalca predvidene rezervne dele najmanj 10 let po končnem prevzemu dobave in vgradnje požarnih vrat, skladno z uradnim cenikom rezervnih delov. Ponudnik mora ob vsaki spremembi uradnega cenika rezervnih delov obvestiti naročnika.

9. člen

Naročnik lahko oporeka kakovosti blaga oz. storitve v zakonsko določenih rokih po tem, ko ugotovi neustrezno kakovost. V garancijskem roku pa lahko vsak čas zahteva odpravo napake, ki jo je ponudnik dolžan odpraviti. Pogoji odpravljanja napak so navedeni v ponudbeni dokumentaciji, ki je sestavni del te pogodbe. V primeru, da kakovost blaga oz. storitve ni v skladu z zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali iz ponudbene dokumentacije, ima naročnik pravico unovčiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Ponudnik odgovarja za skrite napake na dobavljenem blagu oz. opravljeni storitvi. Skrite napake so tiste, ki jih naročnik ni mogel odkriti z običajnim pregledom dobavljenega blaga oz. storitve. Naročnik mora obvestiti ponudnika o napaki v osmih dneh, šteto od dneva, ko je napako opazil.

10. člen

Če dobava ni realizirana oz. storitve niso opravljene v predvidenem roku po ponudnikovi krivdi, razen v primeru višje sile, je ponudnik dolžan plačati naročniku kazen v višini 1 odstotek vrednosti dobave oz. storitev, ki predstavlja funkcionalno enoto, za vsak zaključen teden, vendar ne več kot 5 odstotkov celotne pogodbene vrednosti.

Kazen začne teči naslednji delovni dan po določenem času dobave oz. izvedbe storitve. Če dobava oz. izvedba storitve zaostaja po ponudnikovi krivdi za več kot 4 tedne, ima naročnik pravico, razen če uveljavlja kazenski zahtevek, da določi nov dobavni rok oz. rok izvedbe ali prekine pogodbo.

11. člen

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta naredili vse, kar je potrebno za izvršitev pogodbe in da bosta ravnali kot dobra gospodarja. Vse morebitne spore v zvezi s to pogodbo bosta stranki najprej poizkušali rešiti po mirni poti. Če razrešitev po mirni poti ne bo mogoča, sta pogodbeni stranki sporazumni, da je za reševanje vseh morebitnih sporov iz te pogodbe pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

12. člen

V primeru višje sile kot so požar, poplava, potres, vojna, stavke in podobno, se lahko naročnik in ponudnik sporazumeta za podaljšanje roka izpolnitve po tej pogodbi, za dobo trajanja višje sile. Če zaradi daljših rokov trajanja višje sile ne bi bilo mogoče izpolniti pogodbenih obveznosti, lahko pogodbeni stranki pogodbo prekineta. Prekinitev ali podaljšanje pogodbe mora biti v pisni obliki.

V primeru daljšega trajanja višje sile pogodbeni stranki lahko pogodbo razdreta, vsaka stranka nosi svoje, do razdrtja pogodbe nastale stroške.

13. člen

Pogodba je sklenjena z odložnim pogojem in stopi v veljavo:

z dnem obojestranskega podpisa s strani pooblaščenih podpisnikov naročnika in ponudnika ter veljavnim žigom obeh pogodbenih strank;

s predložitvijo garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izdano s strani banke ali zavarovalnice, brezpogojne, nepreklicne in plačljive na prvi poziv, v višini 10 % pogodbene

37


vrednosti (z DDV), veljavne do 30. 4. 2019. Ponudnik je dolžan predložiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti najkasneje 10 dni po podpisu pogodbe;

s predložitvijo dokazila o zavarovanju pred odgovornostjo v skladu s 14. členom Gradbenega zakona (najmanj v višini 50.000,00 EUR). Ponudnik je dolžan predložiti dokazilo o zavarovanju pred odgovornostjo najkasneje 10 dni po podpisu pogodbe.

Ta pogodba je sklenjena za določen čas, in sicer do konca izvedbe vseh pogodbenih obveznosti. Le-te so zaključene, ko poteče garancijski rok po tej pogodbi in so odpravljene vse morebitne napake, ki so bile ugotovljene v tem garancijskem roku ter ko se izteče rok, v katerem mora ponudnik zagotoviti dobavo rezervnih delov.

14. člen

Določila pogodbe so fiksna in se jih ne sme spreminjati v času trajanja pogodbe. V primeru, da nastanejo izredni pogoji, ki bi onemogočali izpolnjevanje pogodbenih določil, lahko stranki skleneta dodatek k pogodbi v pisni obliki. Ta mora biti podpisan in žigosan s strani obeh pooblaščenih pogodbenih predstavnikov.

15. člen

Če kdo od pogodbenih partnerjev posredno ali neposredno obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist (vključno s potnimi stroški, darili in stroški gostinskih storitev, ki presegajo vrednost 75 EUR), z namenom vplivati na:

pridobitev posla, sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja

povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku,

je pogodba nična.

16. člen

Pogodbeni stranki izjavljata, da je to pogodbo možno odpovedati pred njeno izpolnitvijo v primeru, da nastopi ena od naslednjih spodaj navedenih okoliščin.Naročnik lahko odpove pogodbo pred njeno izpolnitvijo:

če je proti ponudniku uveden stečaj ali prisilna poravnava, če je neuspešno pretekel pogodbeno določen rok, pa ponudnik ni izpolnil pogodbenih obveznosti, če ponudnik ni odpravil ugovarjanih napak oz. odprava napak ni možna,

Ponudnik lahko odpove pogodbo:

če naročnik ne plača pogodbene cene.

Odpoved pogodbe se poda v pisni obliki, pogodba preneha veljati v petnajstih dneh po prejemu takšne odpovedi, podpisane s strani pooblaščene osebe pogodbenega stranke.

Če odpove pogodbo naročnik, lahko zahteva povrnitev škode, ki mu je nastala zaradi neizpolnitve pogodbe s strani ponudnika. Če odpove pogodbo ponudnik, lahko zahteva plačilo za že opravljene storitve do dneva odpovedi pogodbe. Odškodninski zahtevki pogodbeno zveste stranke s tem niso izključeni.

17. člen

38


Ta pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani ponudnika (oz. izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca).

18. člen

S strani naročnika je za izvajanje pogodbe odgovoren: g. Vladimir Jagarinec (telefon: 041 362 990).S strani ponudnika je za izvajanje pogodbe odgovoren

19. člen

Pogodba je sestavljena iz naslednjih delov, ki predstavljajo enovito celoto:

Osnovna pogodba s komercialnimi pogoji, Priloga 1 – Ponudbena dokumentacija štev. ............., Priloga 2 – Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, Priloga 3 – Dokument o zavarovanju pred odgovornostjo

Pogodba je sestavljena v petih izvodih, od katerih prejme naročnik tri izvode, ponudnik pa dva izvoda.

PODPIS IN ŽIG POOBLAŠČENIH PREDSTAVNIKOV NAROČNIKA IN PONUDNIKA – POGODBA ŠT. JN-B0821

Ljubljana, dne.................. ......................., dne.................

NAROČNIK: PONUDNIK:

Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod

Generalni direktor RTV Slovenija ……………………………………..

Igor Kadunc

po pooblastilu: …………….………………………

Vodja komercialne službe: ……………………………………….

Katarina Novak

Žig Žig

39


Ponudnik ..................................................

Naslov .......................................................

....................................................................

IZJAVA O PREDLOŽITVI GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTIZA JAVNO NAROČILO JN-B0821

V zvezi z našo ponudbo za javno naročilo za dobavo in vgradnjo požarnih vrat na objektu RTV centra v Ljubljani štev. JN-B0821, ki je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne…… pod št............….

IZJAVLJAMO

da bomo v primeru sklenitve pogodbe z naročnikom, od prejetja podpisane pogodbe s strani naročnika, najpozneje v roku 10 dni, kot pogoj za veljavnost pogodbe, izročili naročniku garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (izdano s strani banke ali zavarovalnice) v višini 10 % pogodbene vrednosti (z DDV), nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv naročnika, veljavno do 30. 4. 2019.

V kolikor v zahtevanem roku ne bomo predložili bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ima naročnik pravico unovčiti garancijo za resnost ponudbe.


oz. prokurista:

........................................ .........................................

40


Ponudnik ..................................................

Naslov .......................................................

....................................................................

IZJAVA O PREDLOŽITVI DOKUMENTA O ZAVAROVANJU PRED ODGOVORNOSTJOZA JAVNO NAROČILO JN-B0821

V zvezi z našo ponudbo za javno naročilo za dobavo in vgradnjo požarnih vrat na objektu RTV centra v Ljubljani štev. JN-B0821, ki je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne…… pod št............….

IZJAVLJAMO

da bomo v primeru sklenitve pogodbe z naročnikom od prejetja podpisane pogodbe s strani naročnika najpozneje v roku 10 dni, kot pogoj za veljavnost pogodbe, izročili naročniku dokument o zavarovanju pred odgovornostjo v skladu s 14. členom Gradbenega zakona (najmanj v višini 50.000,00 EUR). Dokument o zavarovanju pred odgovornostjo mora veljati najmanj za čas izvedbe del po tej pogodbi.


oz. prokurista:

........................................ .........................................

41


Ponudnik oz. podizvajalec oz. partner (ustrezno obkroži):……………………………………………..

Naslov .......................................................

IZJAVA O PREDLOŽITVI PISNEGA SPORAZUMA O SKUPNIH VARNOSTNIH UKREPIHZA JAVNO NAROČILO JN-B0821

V zvezi z našo ponudbo za javno naročilo za dobavo in vgradnjo požarnih vrat na objektu RTV centra v Ljubljani štev. JN-B0821

IZJAVLJAMO,

da bomo v primeru sklenitve pogodbe z naročnikom ob prejetju podpisane pogodbe s strani naročnika kot pogoj za veljavnost pogodbe izročili naročniku podpisan in ožigosan Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih med naročnikom in delodajalci, ki je priložen v nadaljevanju dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.


oz. prokurista:

........................................ .........................................

42


Na podlagi 39. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu ZVZD-1 (Ur. list št. 43/11) sklenejo podjetja ali zasebni delodajalci, ki izvajajo dela na skupnem delovišču.

PISNI SPORAZUM O SKUPNIH VARNOSTNIH UKREPIH

pri organiziranju in izvajanju varnega dela na skupnem delovišču:

_________________

Dogovor sklenejo: na koncu dokumenta podpisane pravne osebe in samostojni podjetniki ter pri njih zaposlene odgovorne osebe.

1. člen

Ta dogovor ureja skupne ukrepe, skupno organizacijo varnosti in zdravja pri delu ter obveznosti in pravice delavcev, ki jim je naložena skrb za zagotovitev varnih delovnih pogojev na skupnem gradbišču/delovišču.

2. člen

Vsak delodajalec, ki opravlja dela na skupnem gradbišču/delovišču, mora pred začetkom del podpisati ta dogovor, ter v skladu z njegovimi določbami zagotoviti varnost svojim delavcem in delavcem drugih podjetij.

3. člen

Vsak delodajalec na skupnem gradbišču/delovišču mora z ustreznimi varstvenimi ukrepi zagotoviti varnost svojim delavcem in obenem zagotoviti, da njegovi delavci ne ogrožajo varnosti delavcev drugega podjetja in zasebnih delodajalcev.

4. člen

Podpisniki tega dogovora so seznanjeni, da investitor določi Koordinatorja v fazi izvedbe projekta. (oseba za koordinacijo), ko in če je to potrebno oz. strokovno osebo naročnika.

5. člen

Za osebo iz prejšnjega člena se določi:

Ime in priimek, varn. inž., GSM(Koordinator v izvedbeni fazi projekta oz. strokovna oseba)

6. člen

Osebi za koordinacijo del oz. strokovni osebi naročnika imenovani v predhodnem členu se s tem dogovorom dajejo naslednja pooblastila:

koordinira dogovorjene skupne varnostne ukrepe med posameznimi izvajalci del; nadzira izvajanje dogovorjenih skupnih varnostnih ukrepov med izvajanjem del; sodeluje z vodji izvajalcev del pri planiranju in iskanju ustreznih varnostnih ukrepov in rešitev; v primerih neizvajanja dogovorjenih skupnih varnostnih ukrepov in kadar delavci enega

podjetja s svojim načinom dela ogrožajo delavce drugega podjetja, ustavi delo za toliko časa, dokler se ne zagotovi varno delo, sodeluje z organi nadzora nad izvajanjem varstvenih ukrepov in normativov.

7. člen

Odgovorni vodje del izvajalcev so se po potrebi dolžni vsakodnevno pred začetkom del dogovoriti o načinu varnega izvajanja posameznih del.

8. člen

43


Na podlagi določil predhodnega člena se mora vpeljati posebna knjiga (knjiga varnostnih ukrepov na skupnem gradbišču/delovišču), v katero se vpisujejo pred začetkom del dogovorjeni varstveni ukrepi ter vsak primer ne izvrševanja skupno dogovorjenih ukrepov med delom. Ta knjiga služi istočasno kot register dogovorov o varnem načinu dela.

9. člen

Oseba za koordinacijo del oz. strokovna oseba naročnika iz 5. člena ima pravico in obveznost spremljati vpisane dogovore v knjigi ukrepov in na podlagi kršitve ukrepati. Oseba za koordinacijo oz. strokovna oseba naročnika ima tudi pravico vpogleda v druge knjige v katere se vpisujejo tovrstna problematika, kot npr. montažna knjiga, gradbeni dnevnik ipd.

10. člen

Odgovorni vodje delodajalca so dolžni skrbeti, da so njihovi delavci opremljeni z ustrezno osebno varovalno opremo in da jih pri delu dosledno in namensko uporabljajo. Omenjeni vodja kakor tudi delodajalec sta dolžna zagotoviti, da imajo njihovi delavci opravljene obdobne preizkuse znanja iz varnosti in zdravja pri delu, da imajo opravljen obdobni zdravniški pregled, imajo status zaposlenca, da delavci uporabljajo periodično pregledane delovne priprave in naprave, ki ustrezajo predpisom varnosti in zdravja pri delu ter seznam delavcev, ki opravljajo delo na gradbišču/delovišču.Upravljavci delovnih priprav in naprav pa morajo poleg obratovalnih dovoljenj pri sebi imeti še dokazilo o strokovnosti, dokazilo o opravljenem preizkusu znanju iz varnosti in zdravja pri delu ter dokazilo o zdravstveni sposobnosti.

O vseh zgornjih zahtevah mora podjetje voditi evidenco na gradbišču/delovišču oz. imeti dokazila o zadevah navedenih v prvem odstavku tega člena.

1. Pri svojem delu mora vsak delodajalec oziroma samostojni podjetnik v celoti upoštevati zahteve naslednjih predpisov in dokumentov:

Zakon o varnosti in zdravju pri delu ZVZD-1 (Ur. list RS št. 43/11); Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.

list RS št. 83/05); Interna pravila o varnosti in zdravju pri delu ter varstva pred požarom; (lastna Izjava o

varnosti z oceno tveganja) Varnostni načrt s pripadajočimi prilogami zagotovljenega s strani investitorja ali nadzornika

projekta pred začetkom del na gradbišču/delovišču skladno z uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih; ko in če je to potrebno oz., ko le ta ni potreben morajo biti izdelana navodila za varno izvedbo del s strani glavnega izvajalca.

Določila dogovora o skupnih varstvenih ukrepih, ki je priloga varnostnega načrta, ko in če je to potrebno oz. navodil za varno izvedbo del;

Navodila koordinatorja oz. strokovne osebe naročnika za usklajeno izvajanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču/delovišču;

Splošno priznana načela in normative varnosti in zdravja pri delu.

2. Odgovorni vodja vodi delo svojih delavcev, odgovarja za njihovo varnost ter skrbi, da njegovi delavci ne ogrožajo varnost drugih delavcev;

3. Poskrbeti mora za varstvo pred požarom pri opravljanju svojega dela (pridobiti dovoljenje za izvedbo vročih del s strani gasilcev RTV SLO oz. zagotoviti gasilsko stražo);

4. Skrbeti mora, da so delovne razmere na gradbišču/delovišču take, da omogočajo varno in nemoteno delo;

5. Da ima na gradbišču/delovišču take delovne priprave in naprave ter opremo, ki v celoti ustrezajo tehničnim predpisom varnosti in zdravja pri delu;

6. Da organizira prvo pomoč in reševanje v primeru nesreče pri delu ali nenadne slabosti delavcev;

7. Skrbeti mora, da njegovi delavci dosledno uporabljajo pri delu predpisano osebno varovalno opremo;

44


8. Da takoj poskrbi za odstranitev z dela svojega delavca, ki se ne ravna po navodilih, ali če je pod vplivom alkohola ter psihoaktivnih substanc;

9. Nenehno mora dela usklajevati z ostalimi izvajalci na delovišču in koordinatorjem v fazi izvajanja del oz. strokovno osebo naročnika.

10. Izvajalec in naročnik po tem dogovoru, njihovi podizvajalci in podizvajalci teh podizvajalcev vse do zadnjega v verigi, ne smejo začeti z deli, dokler posamezna odgovorna oseba ne podpiše dogovor o skupnih varnostnih ukrepih, ki je sestavni del varnostnega načrta oz. navodil za varno delo, ki se centralno nahaja na gradbišču. S podpisom se tako posamezen izvajalec obvezuje, da se je seznanil z vsebino sporazuma kot tudi vsebino oz. zahtevami varnostnega načrta oz. navodil za varno delo;

11. Izvajalec po tej pogodbi, njihovi podizvajalci in podizvajalci teh podizvajalcev vse do zadnjega v verigi, ne smejo začeti z deli dokler:

ne dostavi seznama zaposlenih, ki bodo opravljali dela na gradbišču koordinatorju za varnost oz. strokovni osebi naročnika, ne zagotovi, da imajo v zgornji alineji našteti delavci veljavna zdravniška spričevala, za dela ki jih bodo na tem delovišču opravljali, ne zagotovi, da imajo v zgornji alineji našteti delavci veljavna potrdila o usposobljenosti za varno delo.

12. Izvajalec in naročnik imata pravico prekiniti delo svojih delavcev in delavcev drugih izvajalcev, če se ugotovi, da je zaradi dela ogroženo zdravje in življenje delavcev, kot tudi tretjih oseb, oz. če se ne upoštevajo vsi predpisi in normativi varnosti in zdravja pri delu. To velja do ureditve nepravilnosti. O tem obvesti vse odgovorne vključno s koordinatorjem oz. strokovno osebo naročnika. Tudi koordinator ima enako pravico v zvezi s prekinitvijo dela posameznemu izvajalcu.

11. člen

Vsi izvajalci del (delavci) na skupnem gradbišču/delovišču so dolžni obveščati osebo za koordinacijo oz. strokovno osebo naročnika o vseh delih, ki jih izvajajo in bi lahko vplivala na varnost drugih prisotnih na skupnem gradbišču/delovišču.

12. člen

Podjetja ali zasebni delodajalec, ki bi kršila določila tega dogovora in zaradi neusklajenih varnostnih ukrepov ovirala varno delo drugega podjetja ali zasebnega delodajalca ter s tem povzročila zastoje v delu drugega podjetja ali zasebnega delodajalca, je odgovorna za nastalo materialno škodo, povzročeno zaradi takega ravnanja.

13. člen

Podpisniki tega dogovora se zavezujejo, da so seznanjeni z varnostnim načrtom za obravnavano gradbišče/delovišče, (ko in če je ta zahtevan) oz. navodili za varno delo ter da bodo dela izvajali v skladu s predvidenimi ukrepi skladnimi z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur list RS št.: 83/2005).

14. člen

Ta dogovor prične veljati z dnem, ko ga podpišejo odgovorne osebe delodajalcev.

45


A) JZ RTV SLO: _____________________________________________________

ki jo na delovišču zastopa odgovorni vodja del: ______________________________

žig podpis

B) KOORDINATOR:___________________________________________________ ALI STROKOVNI SODELAVEC:________________________________________ ki jo na delovišču zastopa odgovorni vodja del: ______________________________

žig podpis

C) DELODAJALEC:___________________________________________________


žig podpis

D) DELODAJALEC:____________________________________________________


žig podpis

E) DELODAJALEC:___________________________________________________


žig podpis

F) DELODAJALEC:___________________________________________________


žig podpis

G) DELODAJALEC:____________________________________________________

ki jo na delovišču zastopa odgovorni vodja del: _____________________________

žig podpis

VROČITI:1 x vsakemu delodajalcu1 x (koordinatorju) oz. strokovnemu sodelavcu

46


Ponudnik oz. podizvajalec oz. partner (ustrezno obkroži):…………………………………………….

Naslov .......................................................

IZJAVA O VGRADNJI POŽARNIH VRAT NA OBJEKTU RTV SLOVENIJA


podpisani v imenu proizvajalca

____________________________________

____________________________________

____________________________________

IZJAVLJAM

da je proizvod

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

na objektu RTV Slovenija:

_____________________________________

Vgrajena skladno s STS-i in tehnično dokumentacijo proizvajalca.

Vrata so vgradili usposobljeni monterji podjetja___________________________

Kraj in datum: Žig: Podpis zastopnika z. prokurista:

........................................ .........................................

47



Naslov .......................................................

IZJAVA O LASTNOSTIH VGRAJENIH POŽARNIH VRAT NA OBJEKTU RTV SLOVENIJA


številka ____/____

Naročnik: Objekt:

1. Oznaka tipa proizvoda:

____________________________________2. Veljavna tehnična specifikacija

____________________________________3. Predvideni namen uporabe

____________________________________________________________________4. Deklarirane lastnosti gradbenega proizvoda

Bistvena značilnost Lastnosti Ocenjevalna/preskusna tehnična specifikacija

Požarna odpornost

Dimotesnost

Zmožnost zapiranja

Trajnost zapirala

Hitrost zapiranja vrat

Možnost odpiranja na

evakuacijskih poteh

Sproščanje nevarnih snovi

Toplotna prehodnost

Prepustnost zraka na

pripirah

5. Ime organa, ki je bil vključen v postopek ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti in št. certifikata o nespremenljivosti lastnosti proizvoda / certifikata o skladnosti kontrole proizvodnje

__________________________________________________________________________

6. Priloga:seznam vrat k izjavi o lastnostih št. ____/____

Kraj in datum: Žig: Ime in priimek, položaj in

podpis odgovorne osebe

48


........................................ .........................................

SEZNAM VRAT K IZJAVI O LASTNOSTIH ŠT. _______


Naročnik: ___________________

___________________

Objekt: ____________________

____________________

Gradbeni proizvod:

Oznaka Identifikacijska številka

49



Naslov .......................................................

IZJAVA O POSREDOVANJU PODATKOV O RAZKRITJU LASTNIŠTVA PONUDNIKAZA JAVNO NAROČILO JN-B0821

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo naročniku v roku osmih dni od prejema poziva naročnika posredovali Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ki je priložena v nadaljevanju te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Kraj in datum: Žig: Podpis zastopnika z. prokurista:

........................................ .........................................

50


Zaradi namena iz šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 45/2010 s spremembami in dopolnitvami), t.j. zaradi zagotovitve transparentnosti in posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov kot zakoniti zastopnik ponudnika v postopku javnega naročanja podajam naslednjo

IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKAZA JAVNO NAROČILO JN-B0821

Podatki o ponudnikuFirma oz. ime ponudnika:Sedež ponudnika:Matična št. ponudnika:Ponudnik je nosilec tihe družbe: (ustrezno označi) DA - NE

Lastniška struktura ponudnika:

1. PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA (VKLJUČNO S TIHIMI DRUŽBENIKI)

Ime in priimek fizične osebe (1):Naslov prebivališča:Delež lastništva:Tihi družbenik (ustrezno označi)Če DA, navedite nosilca tihe družbe!

DA - NE

Ime in priimek fizične osebe (2):Naslov prebivališčaDelež lastništvaTihi družbenik (DA – NE)Če DA, navedite nosilca tihe družbe!

(ustrezno nadaljujte seznam)

2. PODATKI O UDELEŽBI PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA (VKLJUČNO S TIHIMI DRUŽBENIKI)

Naziv pravne osebe:Sedež pravne osebe:Delež lastništva:Matična št.:Pravna oseba je hkrati nosilec tihe družbe (ustrezno označi): DA - NE

pri čemer je pravna oseba v lasti naslednjih fizičnih oseb:Ime in priimek fizične osebe:Naslov prebivališča:Delež lastništva:Tihi družbenik (DA – NE)Če DA, navedite nosilca tihe družbe!


51


3. PODATKI O POVEZANIH DRUŽBAH

Naziv pravne osebe:Sedež pravne osebe:Matična št.:

je v medsebojnem razmerju, v skladu s 527. Členom ZGD s pravno osebo:Naziv pravne osebe:Sedež pravne osebe:Matična št.:povezana na način:


Izjavljam, da sem kot fizične osebe – udeležence v lastništvu ponudnika navedel:- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5 % delnic, oziroma je

udeležena z več kot 5 % deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

- vsaka fizična oseba, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Kraj in datum: Ime in priimek zakonitega zastopnika:

____________________________ _____________________________

Podpis in žig:

52

Documents

POVABILO K ODDAJI PONUDBE · Web viewOseba za koordinacijo oz. strokovna oseba naročnika ima tudi pravico vpogleda v druge knjige v katere se vpisujejo tovrstna problematika, kot