Podjetje za distribucijo električne energije z dolgoletno ... · Web viewBaterija s pripadajočimi kabli 2 kosa ena dodatna avtonomija Vsaj 12 ur brez polnjenja Tipkovnica Numerična

IV. PONUDBA – PONUDBENI PREDRAČUN S TEHNIČNIMI ZAHTEVAMI

Ponudnik izpolni, podpiše in žigosa priloženi obrazec »PONUDBA S PONUDBENIM PREDRAČUNOM S TEHNIČNIMI ZAHTEVAMI« ter ga priloži ponudbeni dokumentaciji.

Ponudnik ponudbeno vrednost izračuna tako, da sešteje vse skupne vrednosti (cena X količina) iz ponudbenega predračuna.

Če bo ponudnik ponudil računalniško opremo, ki ne izpolnjuje zahtev iz razpisne dokumentacije, bo naročnik takšno ponudbo izločil iz postopka javnega naročanja.

1

PONUDBA S PONUDBENIM PREDRAČUNOM S TEHNIČNIMI ZAHTEVAMI

Številka ponudbe: ________________Datum: ________________

Ponudnik: ____________________________________________Naslov: ____________________________________________Matična številka: ____________________________________________Identifikacijska številka za DDV: ____________________________________________

Na osnovi javnega razpisa

Naročnik: Elektro Gorenjska, d. d.Naziv javnega naročila: Dobava računalniške opremeŠt. javnega naročila (vodena pri naročniku): JN-21/2011

dajemoPONUDBO ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA ZA 1. SKLOP

Cena v EUR (brez DDV)

DDV v EUR

Skupna cena v EUR (z vključenim DDV)

Pri izračunu ponudbene cene ponudnik upošteva priložene tehnične zahteve. Cene v ponudbi vključujejo vse stroške, davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršni koli drugi stroški, povezani z predmetom javnega naročila. Če ponudnik ponuja popust, ga mora vključiti v končno ponudbeno vrednost. Ponujene cene so fiksne in nespremenljive do konca dobave. Naročnik ne bo priznaval nikakršnih povišanj cene.

Veljavnost ponudbe _________ (najmanj 120 dni) od datuma javnega odpiranja ponudb

Kraj in datum: Ponudnik:

Žig in podpis:

2

PONUDBENI PREDRAČUN S TEHNIČNIMI ZAHTEVAMI

MONITORJI 23 palcev

LCD monitor z LED osvetlitvijo – 30 kosov

Kot gledanja - 170° vodoravno; 160° navpično Svetlost – 250 cd/m² Slikovna pika zaslona – 0,265mm Kontrastno razmerje – 1000:1; 1000000:1 dinamično Odzivnost – Običajno 5 ms Privzeta ločljivost – 1920 x 1080 Vhodni signali:

- 1x VGA- 1x DVI-D- 1x DisplayPort

Ergonomske funkcije:- Nagib: -5 do 30°- Vodoravni zasuk: +/- 360°- Nastavitev po višini: 0 -13 cm

Vrata – 2x USB Garancija 3 leta

Ponudbena vrednost za 1 kom (brez DDV) EURSkupaj ponudbena vrednost za 30 kom (brez DDV) EUR20% DDV EUR

Skupaj ponudbena vrednost (z DDV) EUR

3

MONITORJI 30 palcev

LCD monitor – 12 kosov

Kot gledanja - 178° vodoravno; 178° navpično Svetlost – 370 cd/m² Slikovna pika zaslona – 0,2505mm Kontrastno razmerje – 1000:1; 3000:1 dinamično Odzivnost – 7 ms (gray to gray), 12ms (on/off) Privzeta ločljivost – 2560 x 1600 Vhodni signali:

- 1x DVI-D- 1x DisplayPort

Ergonomske funkcije:- Nagib: -5 do 35°- Vodoravni zasuk: od - 45° do + 45°- Nastavitev po višini: 0 -10 cm

Vrata – 5x USB Garancija 3 leta



4

TISKALNIKI A4 – 10 kosov

tip tiskalnika - brizgalni

ločljivost - do 4800x1200 dpi

hitrost barvnega izpisa - 34 strani/min

hitrost č/b izpisa - 35 strani/min

kapaciteta podajalnika - 250 listov

mesečna obremenitev - 15000 strani

Spomin - 32 MB

Duplex - da

brezrobo tiskanje - da

priključki - 1x USB 2.0, Ethernet

Kapaciteta izhodnega - 150 listovpladnja(natisnjen papir)

ločene kartuše - da

ločene glave - da

garancija 3 leta - da



5

TISKALNIKI A4 večfunkcijska naprava – 2 kosa

tip tiskalnika - večfunkcijska naprava

ločljivost - 4800 x 1200 dpi

hitrost barvnega izpisa - 34 strani/min



Kapaciteta ADF metoda izpisa

- 50 listov- Thermal Inkjet

mesečna obremenitev - do 15000 strani

spomin - 128 MB

čitalnik spominskih kartic - da

vgrajen skener - do 4800 dpi

možnost fotokopiranja - do 1200 x 600 dpi, hitrost do 35 strani/min

duplex - da

LCD zaslon - da; velikosti 10,9 cm

priključki - USB 2.0, mreža, PictBridge, Wireless

ločene kartuše - da

ločene glave - da




6

TISKALNIKI A4 – 5 kosov

tip tiskalnika - č/b laserski

ločljivost - 1200x1200 dpi



mesečna obremenitev - 150000 strani

Spomin - 128 MB (576MB max)

Duplex - da

ročni podajalec - 100 listov

priključki - 1x USB 2.0, pararelni, Ethernet

emulacije - 7 emulacij vključno s PS III

tiskanje iz USB ključa - da(PDF format)





Žig in podpis:

7

PONUDBA S PONUDBENIM PREDRAČUNOM S TEHNIČNIMI ZAHTEVAMI

Številka ponudbe: ________________Datum: ________________

Ponudnik: ____________________________________________Naslov: ____________________________________________Matična številka: ____________________________________________Identifikacijska številka za DDV: ____________________________________________

Na osnovi javnega razpisa

Naročnik: Elektro Gorenjska, d. d.Naziv javnega naročila: Dobava računalniške opremeŠt. javnega naročila (vodena pri naročniku): JN-21/2011

dajemoPONUDBO ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA ZA 2. SKLOP

Cena v EUR (brez DDV)

DDV v EUR

Skupna cena v EUR (z vključenim DDV)

Pri izračunu ponudbene cene ponudnik upošteva priložene tehnične zahteve. Cene v ponudbi vključujejo vse stroške, davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršni koli drugi stroški, povezani z predmetom javnega naročila. Če ponudnik ponuja popust, ga mora vključiti v končno ponudbeno vrednost. Ponujene cene so fiksne in nespremenljive do konca dobave. Naročnik ne bo priznaval nikakršnih povišanj cene.

Veljavnost ponudbe _________ (najmanj 120 dni) od datuma javnega odpiranja ponudb


Žig in podpis:

8

PONUDBENI PREDRAČUN S TEHNIČNIMI ZAHTEVAMI

40 kosov dlančnikov

Operacijski sistem MS Windows mobile 6.xProcesor Min 520 MHzRAM Min 128 MBDodatni pomnilnik Spominska kartica vsaj 4 GBBaterija s pripadajočimi kabli 2 kosa ena dodatnaavtonomija Vsaj 12 ur brez polnjenjaTipkovnica Numerična z alfa numeričnimi znakiEkran Touch screen z osvetlitvijo vsaj 3,5" 249x320

barvni TFT LCDScaner črtne kode 1 DKomunikacije RS 232, USB 1,1, Bluetooth, WLAN IEEE

802,11b/g GSM/GPRS, UMTS/HSPA, integrirana antena

Vgrajen GPS DAFotoaparat Vgrajen vsaj 2.0 Mpix barvni z bliskavicoTemperaturno območje Vsaj od -10 ° do + 50 ° CZaščita proti vlagi in prahu Vsaj IP 65Odpornost na mehanske poškodbe Padec na trdo podlago z višin e1,5 mGarancijska doba 3 letaServis Vsaj še 4 leta po izteku garancijeOstale zahteve Plug&play IR sonda HIE-04 (USB)Enota za prenos podatkov Polnjenje in prenos podatkov




Žig in podpis:

9

PRILOGE D/1 DO D/10

10

PRILOGA D/1

Podatki o ponudniku

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Kontaktna oseba:

Elektronski naslov kontaktne osebe:

Telefon:

Fax:

Identifikacijska številka ponudnika:

Matična številka ponudnika:

Št. transakcijskega računa:

Zakoniti zastopnik (podpiše Krovno izjavo PRILOGA D/2:)

Pooblaščena oseba za podpis ponudbe in pogodbe (če to ni zakoniti zastopnik):

Imenovani pooblaščenec za vročanje po ZUP-u (izpolni samo ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji):


Žig in podpis:

11

PRILOGA D/2

KROVNA IZJAVA PONUDNIKA

V zvezi z javnim naročilom

Naročnik:Naziv javnega naročila:Št. javnega naročila (vodena pri naročniku):

_________________________________________________________________________(naziv in naslov ponudnika)

izjavljamo, da so podatki, ki so podani v ponudbi za javno naročilo resnični, ter da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu. Za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost fotokopij prevzemamo popolno materialno in kazensko odgovornost.

Izjavljamo tudi, da v celoti sprejemamo vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji za oddajo javnega naročila brez kakršnihkoli zadržkov, in da bomo, če bomo izbrani, izvajali javno naročilo strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasij), tehničnimi navodili, priporočili in normativi.

Soglašamo s tem, da naročnik pridobi podatke o izpolnjevanju tega pogoja iz uradnih evidenc, ter podajamo soglasje za pridobitev osebnih podatkov v zvezi z izpolnjevanjem tega pogoja.

OPOZORILO: Izjava mora biti podpisana s strani ponudnikovega zakonitega zastopnika.


Žig in podpis:

12

PRILOGA D/3

IZJAVA PONUDNIKA




SPLOŠNE IZJAVE

1. izjavljamo, da v obdobju zadnjih dveh let pred objavo tega javnega naročila:1. v ponudbah danih drugim naročnikom, nismo podajali neresničnih in zavajajočih

izjav, ki bi vplivale na izbiro ponudbe;2. nismo ravnali neprofesionalno na področju, ki je podobno področju tega javnega

naročila.Strinjamo se, da naročnik preveri izpolnjevanje tega pogoja z ustreznimi sredstvi (razgovor s prejšnjimi poslovnimi partnerji ponudnika ipd.)

2. izjavljamo, da smo pri pripravi ponudbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varnosti in zdravju pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, veljavnih v Republiki Sloveniji.Soglašamo s tem, da naročnik pridobi podatke o izpolnjevanju tega pogoja iz uradnih evidenc, ter podajamo soglasje za pridobitev osebnih podatkov v zvezi z izpolnjevanjem tega pogoja.

3. izjavljamo, da nismo sodelovali pri pripravi razpisne dokumentacije ali njenih delov.Soglašamo s tem, da naročnik pridobi podatke o izpolnjevanju tega pogoja iz uradnih evidenc, ter podajamo soglasje za pridobitev osebnih podatkov v zvezi z izpolnjevanjem tega pogoja.

4. izjavljamo, da nastopamo s podizvajalcem: DA NE (ustrezno obkrožite)

PRAVNI STATUS

5. izjavljamo, da smo registrirani za dejavnosti, ki so predmet javnega naročila in da imamo potrebna dovoljenja pristojnih organov za opravljanje navedenih dejavnosti.

6. izjavljamo, da kot pravna oseba in nobeden od zakonitih zastopnikov, nismo pravnomočno obsojeni za katero izmed naslednjih kaznivih dejanj:

- hudodelsko združevanje,- nedovoljeno sprejemanje daril, - nedovoljeno dajanje daril, - dajanje podkupnine, - sprejemanje daril za nezakonito posredovanje,- dajanje daril za nezakonito posredovanje,- goljufija, - poslovna goljufija,

13

- preslepitev pri pridobitvi posojila in ugodnosti,- zatajitev finančnih obveznosti,- pranje denarja;- goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena

Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti.Soglašamo s tem, da naročnik pridobi podatke o izpolnjevanju tega pogoja iz uradnih evidenc, ter podajamo soglasje (PRILOGA D/6) za pridobitev osebnih podatkov v zvezi z izpolnjevanjem tega pogoja.

7. izjavljamo, da zoper nas ni začet ali uveden:- postopek prisilne poravnave,- stečajni postopek,- likvidacijski postopek,- drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje našega poslovanja,- drug postopek, podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v

kateri imamo sedež.Soglašamo s tem, da naročnik pridobi podatke o izpolnjevanju tega pogoja iz uradnih evidenc, ter podajamo soglasje za pridobitev osebnih podatkov v zvezi z izpolnjevanjem tega pogoja.

8. izjavljamo, da:- član našega poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa

zakon, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb v tem postopku javnega naročila, ni bil družbenik z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali delničar z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja,

- naša družba ni uvrščena na seznam poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije,

- da bomo pred sklenitvijo pogodbo v skladu s VI. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) naročniku predložili izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu naše družbe, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z našo družbo. Zavedamo se, da če bomo predložili lažno izjavo oziroma dali neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.


EKONOMSKO – FINANČNI STATUS

9. izjavljamo, da:- smo poravnali vse svoje davke in prispevke ter - vse druge obvezne dajatve v skladu s predpisi države, kjer imamo svoj sedež.


10. izjavljamo, da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v vseh predhodnih postopkih javnega naročanja, v skladu z zahtevami ZJNVETPS.

14

TEHNIČNE IN KADROVSKE SPOSOBNOSTI (velja za ponudnika, glavnega ponudnika v skupni ponudbi oziroma za glavnega izvajalca, če ponudnik nastopa s podizvajalci)

11. izjavljamo, da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi in strokovnimi kadrovskimi kapacitetami, tako da bomo lahko, če bomo izbrani, strokovno in kvalitetno izvedli javno naročilo.Soglašamo s tem, da naročnik pridobi podatke o izpolnjevanju tega pogoja iz uradnih evidenc, ter podajamo soglasje za pridobitev osebnih podatkov v zvezi z izpolnjevanjem tega pogoja.

12. izjavljamo, da za opravljena dela dajemo naslednje garancijske roke za brezhibno delovanje:

- za računalniško opremo _________ (najmanj 36) mesecev in da bomo v času garancije na svoje stroške odstranili in popravili vse nepravilnosti in pomanjkljivosti, ki bi nastale po naši krivdi, oziroma v primeru nekvalitetne oz. neustrezne opreme takoj oz. v roku štiriindvajsetih (24) ur začeli odpravljati ter jih odpraviti najkasneje v roku treh (3) dni od pisno podane reklamacije naročnika. Če ne bomo pričeli z odpravo napake v roku 24 ur, ima naročnik pravico nepravilnosti odstraniti sam oziroma po tretjem usposobljenem izvajalcu, na naš račun.


Žig in podpis:

15

PRILOGA D/4

UDELEŽBA PODIZVAJALCEV




izjavljamo, da nastopamo s podizvajalcem, in sicer

PODIZVAJALEC:Firma:

Naslov:

Matična številka:

Davčna številka:

Številka TRR:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VRSTA OBVEZNOSTI (predmet, količina):

Vrednost del:

Kraj dela:

Rok izvedbe:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Žig in podpis:

Opomba: Izjavo je potrebno izpolniti le v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalcem.

Če ponudnik nastopa z več kot enim podizvajalcem, se ta priloga fotokopira.

16

PRILOGA D/5

Podpisana Podizvajalska pogodba z vsakim podizvajalcem, če ponudnik nastopa s podizvajalci (pripravi ponudnik sam).

17

PRILOGA D/6

SOGLASJE PONUDNIKA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV



izjavljamo, da Elektru Gorenjska, d.d. kot naročniku, dajemo soglasje skladno z 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov, da za potrebe izvedbe javnega naročila po odprtem postopku, pridobi podatke od ministrstva, pristojnega za pravosodje, da kot ponudnik nismo bili, ter prav tako tudi naši zakoniti zastopniki niso bili, pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v tej razpisni dokumentaciji.

1. Ponudnik:

Ulica:Poštna številka in kraj:Davčna številka:Št. vložka v sodni registerMatična številka:

2. Zakoniti zastopnik:

Ulica (naslov stalnega prebivališča):Poštna številka in kraj:Matična številka (EMŠO):

3. Zakoniti zastopnik:

Ulica (naslov stalnega prebivališča):Poštna številka in kraj:Matična številka (EMŠO):

___________________(podpis zakonitega zastopnika pod zaporedno št. 2)

___________________ (podpis zakonitega zastopnika pod zaporedno št. 3)

OPOMBA: V primeru, da ima ponudnik več kot dva zakonita zastopnika, se priloga ustrezno fotokopira.Zakoniti zastopnik podpiše navedeno izjavo kot fizična oseba in ne kot predstavnik ponudnika.


Žig in podpis:

18

PRILOGA D/7

- Obrazec S.BON-1 in obrazec BON 2 za pravne osebe (gospodarske družbe)

- Obrazec BON-1/SP in potrdila poslovnih bank o neblokiranih računih (pri katerih ima ponudnik odprt račun) za samostojne podjetnike

19

PRILOGA D/8

Prospekti, tehnični opisi ipd.

20

PRILOGA D/9

SEZNAM REFERENČNIH DOBAV



__________________________________________________________________________(naziv in naslov ponudnika)

izjavljamo, da smo v zadnjih 3 letih pred rokom za oddajo ponudb podjetjem uspešno dobavili tâko računalniško opremo, kot je predmet tega javnega naročila oziroma opremo podobnih tehničnih karakteristik, kot ga ponujamo v svoji ponudbi.

Št. Naročnik in njegov naslov Vrsta in tip opreme

Dobava je bila izvedena med 14. 11.

08 in 14. 11. 11Vrednost v EUR

brez DDV

1

2

3

Opomba: Ponudnik k izjavi predloži vsaj dve Referenčni potrdili ponudnikovih naročnikov, za katere je izvedel referenčne dobave.


Žig in podpis:

21

_________________________________(naziv potrjevalca reference)_________________________________(naslov potrjevalca reference)_________________________________(pošta in naziv pošte potrjevalca reference)

REFERENČNO POTRDILO

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je družba

__________________________________________________________________________

za našo družbo dobavila računalniško opremo, in sicer

Št. Pogodba št. Proizvajalec (polni

naziv in naslov)Vrsta in tip

opremeDobava je bila

izvedena med 14. 11. 08 in 14. 11. 11

Vrednost v EUR brez

DDV

1

2

Kontaktna oseba za preverjanje reference je: _____________________________________,

tel.: _________________ in e-mail _____________________________________________.

Kakovost dobave in uporabnost opreme ocenjujemo (ustrezno obkroži):

SLABO (NEGATIVNO)(Zamude pri dobavi, pomanjkljivo delovanje opreme)

DOBRO (POZITIVNO)(Dobava na dogovorjeni rok, brezhibno delovanje opreme,)

Potrdilo se izdaja za potrebe ponudnika______________________, po javnem razpisu naročnika Elektro Gorenjska, d.d., št. JN-21/2011, objavljenega na Portalu javnih naročil dne ______, št. objave _________ in se v druge namene ne more uporabiti.

Ime, priimek in podpis odgovorne osebe potrjevalca reference:

___________________ žig _________________________________ (Kraj in datum) (podpis potrjevalca reference)

Opomba: - ponudniki lahko predložijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugačni formi,

vendar morajo biti na potrdilu navedeni vsi zgoraj zahtevani podatki- ponudnik lahko ta obrazec kopira in izpolnjen predloži v številu zahtevanih izvodov oz.

predloži izjave z navedeno vsebino (velja tako za ponudnike oz. za vse partnerje v skupnem nastopu, kot za podizvajalce)

- naročnik si pridružuje pravico, da navedene reference preveri! V kolikor mu predloženih referenc ne bo omogočeno preveriti, jih ne bo upošteval kot pozitivne!

22

PRILOGA D/10VZOREC POGODBE

Naročnik: ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije d.d., Ul. Mirka Vadnova 3/a, 4000 Kranj, ki ga zastopa predsednik uprave mag. Bojan Luskovec identifikacijska št.: SI 20389264matična številka: 5175348

in

Dobavitelj:_____________________________, ki ga zastopa _______________identifikacijska št.: SI ______________matična številka: ________________

sklepata

POGODBO št. JN-21/2011

DOBAVA RAČUNALNIŠKE OPREME(___________________)

UVODNA DOLOČBA1. člen

Naročnik je za dobavo računalniške opreme izvedel javno naročilo, ki ga je dne _______ objavil na slovenskem portalu za javna naročila pod št. JN_____/2011.

PREDMET POGODBE2. člen

Predmet te pogodbe je dobava računalniške opreme, kot to izhaja iz ponudbe dobavitelja št. _______________, z dne _____________, ki je priloga te pogodbe.

POGODBENA VREDNOST3. člen

Naročnik in dobavitelj sta sporazumna, da znaša pogodbena vrednost:

Pogodbena vrednost (brez DDV) EUR20% DDV EUR

Skupaj pogodbena vrednost (z DDV) EUR

Pogodbena vrednost je do konca dobave fiksna. Naročnik ne bo priznaval nobenih dodatnih stroškov.

ROK DOBAVE4. člen

Rok dobave za vso računalniško opremo je 21 dni od datuma podpisa pogodbe. Dobavitelj z dobavami prične takoj po podpisu te pogodbe.

23

Dobavitelj je v zamudi, če prekorači časovni okvir za izvedbo dobav, določenih s pogodbo.

Če dobavitelj ne opravi dobav v skladu z dogovorom naročnika oz. zamudi z izpolnitvijo obveznosti, je naročniku dolžan povrniti vso škodo, ki bi mu s tem nastala.

PLAČILNI POGOJI5. člen

Dobavitelj bo izvedene dobave obračunal na podlagi enotnih pogodbenih cen, dejanskih količin in potrjenega zapisnika o prevzemu blaga (dobavnica).

Dobavitelj bo za opravljeno dobavo izstavil račun, ki ga je naročnik dolžan plačati v roku 30 dni od datuma prejema računa.

V primeru zamude plačila, je dobavitelj upravičen obračunati naročniku zakonite zamudne obresti.

PREVZEM BLAGA6. člen

Prevzem blaga se bo vršil na naslovu naročnika. Dobave bodo zaključene in prevzete, ko bosta naročnik in dobavitelj zapisniško ugotovila, da so vse obveznosti izpolnjene po zahtevah naročnika.

GARANCIJA IN GARANCIJSKA DOBA7. člen

Garancijska doba je _______ (najmanj 36) mesecev od datuma prevzema blaga (dobavnica). V tem času dobavitelj na svoje stroške odpravi napake, ki so v zvezi z dobavljeno opremo, ki ni v skladu s pogodbo.

Dobavitelj je dolžan v garancijski dobi, v primeru nekvalitetne oz. neustrezne opreme takoj oz. v roku štiriindvajsetih (24) ur začeti odpravljati pomanjkljivosti in nepravilnosti, ki bi se izkazale po dobavi opreme ter jih odpraviti najkasneje v roku treh (3) dni od pisno podane reklamacije naročnika.

Dobavitelj se obvezuje, da bo tudi po poteku garancijske dobe brezplačno odpravil skrite napake v programski opremi.

Dobavitelj je dolžan, najkasneje ob podpisu dobavnice, izročiti naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.

V primeru ne odprave takih napak ali ne dokončanja preostalih dobav v omenjenem roku, ima naročnik pravico unovčiti bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, odpravo napak oz. dokončanje dobav pa oddati drugemu dobavitelju na stroške dobavitelja iz te pogodbe.

ODGOVORNOST ZA PREVZETI OBSEG DOBAV8. člen

Dobavitelj prevzema popolno odgovornost in rizik za dobave dogovorjena s to pogodbo od datuma začetka dobav do datuma dokončnega prevzema, ko rizik preide na naročnika. Če med zgoraj določenim obdobjem pride do izgube ali škode na opremi, ki predstavlja predmet pogodbe, mora dobavitelj popraviti tako izgubo ali škodo tako, da bodo dobave dogovorjene s to pogodbo ustrezale pogodbenim določilom.

Dobavitelj mora zaščititi naročnika, njegove zaposlene pred vsakim zahtevkom, izgubo, škodo in stroški, ki izhajajo iz dobav, razen če izguba ali škoda ne nastane kot posledica rizika naročnika.

24

SPLOŠNE OBVEZNOSTI IN JAMSTVA DOBAVITELJA9. člen

Dobavitelj se obvezuje izvesti prevzeto dobavo v skladu z razpisno in ponudbeno dokumentacijo, pravili stroke, veljavnimi predpisi in standardi ter z uporabo materialov zahtevane kvalitete, ki ustrezajo veljavnim standardom.

Dobavitelj je odgovoren za kvaliteto in funkcionalno pravilnost prevzete opreme. Dobavo mora opraviti strokovno in ne sme povzročiti škode naročniku. Vsi stroški, ki bi nastali iz tega naslova, so stroški dobavitelja.

Dobavitelj mora pri izvedbi dobav, opredeljenih s to pogodbo in predmetno razpisno dokumentacijo upoštevati okoljevarstvene predpise.

Dobavitelj se obvezuje, da bo pri izvedbi pogodbenih dobav: - pisno obveščal naročnika o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev pogodbe, - dajal tolmačenja in zagovor pogodbene dokumentacije, ko bo naročnik to zahteval in

upošteval vse utemeljene zahteve naročnika oziroma njegovih pooblaščenih predstavnikov.

Izvajalec je odškodninsko odgovoren za škodo, ki jo povzroči med izvrševanjem pogodbenih obveznosti in za vso škodo, ki bi nastala naročniku na napravah zaradi napak, nedelovanja ali nepravilnega delovanja predmeta pogodbe, v skladu s splošnimi načeli odškodninske odgovornosti. Izvajalec za neposredno škodo, ki jo utrpi naročnik, odgovarja do višine dvakratnika pogodbene vrednosti. Omejitev odgovornosti ne velja za škodo, povzročeno naklepno ali iz hude malomarnosti.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da je izvajalec odgovoren tudi za posredno škodo, ki bi naročniku nastala zaradi kršitve pogodbenih obveznosti, napak, nedelovanja ali nepravilnega delovanja opreme, ki je predmet te pogodbe, vendar le v primeru, če je bila škoda povzročena naklepno ali iz hude malomarnosti. Izvajalec za posredno škodo, ki jo utrpi naročnik, odgovarja do višine pogodbene vrednosti.

PODIZVAJALCI10. člen

Izvajalec pri izvedbi del, ki so predmet te pogodbe lahko vključuje podizvajalce, in sicer:1. ______________________________________________________2. ______________________________________________________3. ______________________________________________________

(naziv in polni naslov podizvajalcev, matična številka, davčna številka, TRR)

Podizvajalci bodo opravljali naslednja dela, v naslednji količini, vrednosti, kraju in roku izvedbe:a) ___________________b) ___________________

Izvajalec vedno in v vsakem primeru nosi polno odgovornost za celotni ponujeni obseg del, ki ga prevzame po pogodbi.

Skladno z veljavno zakonodajo mora imeti izvajalec ob sklenitvi pogodbe z naročnikom in v času njenega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalci.

Izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije, neposredno plačuje podizvajalcu. Neposredna plačila podizvajalcev so v skladu z ZJNVETPS obvezna. Izvajalec mora svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

25

Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, vse ob predhodnem soglasju naročnika, mora izvajalec naročniku v petih (5) dneh po spremembi predložiti:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del neposredno novemu podizvajalcu in - soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

Izvajalec mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do svojih podizvajalcev.

VIŠJA SILA11. člen

Pogodbeni stranki sta prosti odgovornosti za škodo, ki je nastala zaradi neizpolnitve ali zamude pri izpolnjevanju pogodbene obveznosti, če so po sklenitvi pogodbe nastopile okoliščine, ki jih pogodbeni stranki nista mogli preprečiti, niti jih odpraviti oz. se jim izogniti (višja sila).

Stranka, na kateri strani je višja sila nastala, mora nasprotno stranko nemudoma obvestiti o nastanku le-te. Če tega ne stori, se na obstoj višje sile ne more sklicevati.

Prizadeta pogodbena stranka je dolžna ugoditi nasprotni stranki ter ji na njeno zahtevo nuditi vse potrebne dokaze o obstoju višje sile, obsegu le-te in o njenih posledicah. Roki iz pogodbe se podaljšajo za čas trajanja višje sile.

POGODBENA KAZEN12. člen

Če dobavitelj ne dokonča dobav v pogodbenem roku, ima naročnik za vsak dan zamude pravico od dobavitelja zahtevati pogodbeno kazen za zamudo v višini 5 ‰, pogodbene vrednosti z DDV, vendar skupno največ 10 % pogodbene cene z DDV. Če škoda, ki jo utrpi naročnik, presega znesek pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva od izvajalca še razliko do popolne odškodnine, vendar ne več kot je določeno v 5. in 6. odstavku 9. člena te pogodbe.

BANČNI GARANCIJI13. člen

a) Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznostiDobavitelj mora naročniku v desetih (10) dneh od obojestranskega podpisa pogodbe izročiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti višini 5 % pogodbene vrednosti (z DDV). Veljavnost garancije mora biti še 30 dni po preteku roka za dokončno izvedbo posla.

b) Garancija za odpravo napak v garancijskem rokuDobavitelj mora naročniku v desetih (10) dneh od obojestranskega podpisa pogodbe izročiti garancijo za odpravo napak v garancijskem roku višini 5 % pogodbene vrednosti (z DDV). Veljavnost garancije mora biti še 60 dni po poteku garancijskega roka za brezhibnost opreme.

Unovčenje bančne garancije dobavitelja ne odvezuje obveznosti odprave napak pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti.

POSLOVNA SKRIVNOST14. člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta kot poslovno skrivnost varovali vse podatke druge stranke, s katerimi se bosta seznanili pri izvajanju te pogodbe. K varovanju poslovne skrivnosti so zavezani vsi zaposleni pri pogodbenih strankah, kot tudi tretje osebe, ki kakor koli sodelujejo pri realizaciji te pogodbe.

26

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA15. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

– pridobitev posla ali – za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali – za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali – za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja

povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; je nična.

PREDSTAVNIKA POGODBENIH STRANK16. člen

Pooblaščena oseba naročnika je Dominik Ovniček, tel. 04 20 83 288.Pooblaščena oseba dobavitelja je __________.

Vsako spremembo pooblaščenih oseb morata stranki pisno sporočiti nasprotni stranki v treh (3) dneh po nastali spremembi.

REŠEVANJE SPOROV17. člen

Vse morebitne spore, nastale na osnovi te pogodbe, rešujeta pogodbeni stranki sporazumno in v duhu dobrih poslovnih običajev. V primeru, da sporazum ni mogoč, spor rešuje pristojno sodišče po sedežu naročnika.

PRILOGE IN SESTAVNI DELI POGODBE18. člen

Priloga k tej pogodbi je: - ponudba - ponudbeni predračun s tehničnimi zahtevami št. _______, z dne _______.

Sestavna dela te pogodbe sta tudi:- razpisna dokumentacija naročnika, št. JN-21/2011, z dne 27. 10. 2011,- ponudbena dokumentacija ponudnika – dobavitelja, št. ___________, z dne _________.

KONČNE DOLOČBE19. člen

Za vsa vprašanja, ki jih ta pogodba ne ureja, se uporablja obligacijsko pravo.

Pogodba postane veljavna z dnem obojestranskega podpisa obeh pogodbenih strank in podanega soglasja nadzornega sveta ter ko dobavitelj predloži:

1. garancijo za dobro izvedbo del, 2. garancijo za odpravo napak v garancijskem roku,3. izjavo v skladu s VI. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije

(ZIntPK);

Pogodba se sklepa za čas od datuma podpisa pogodbe do zaključka dobav.

Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru nezagotovljenih sredstev za naročene pogodbene dobave, lahko odpove pogodbo.

27

Pogodba je napisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka dva (2) izvoda.

____________, dne _____________ Kranj, dne ____________(kraj)

Dobavitelj: Naročnik:

________________ Elektro Gorenjska, d.d.

________________ Predsednik uprave:________________ mag. Bojan Luskovec

28

PRILOGE E/1 DO E/5

29

PRILOGA E/1

SKUPNA PONUDBA

V primeru skupne ponudbe je treba za tem listom poleg akta o skupnem nastopu (glej Navodila ponudnikom za izdelavo prijave) predložiti za vsakega od izvajalcev v skupnem nastopu posebej:

krovna izjava (PRILOGA D/2); izjava ponudnika (PRILOGA D/3); soglasje ponudnika za pridobitev osebnih podatkov (PRILOGA D/6).

30

PRILOGA E/2

PONUDBA S PODIZVAJALCI

Če ponudnik oddaja ponudbo s podizvajalci, mora za tem listom predložiti: podatke o podizvajalcih na obrazcu (PRILOGA E/3) izjavo ponudnika o soglasju naročnika pri zamenjavi podizvajalcev (PRILOGA E/4) izjavo vsakega podizvajalca o sodelovanju pri javnem naročilu (PRILOGA E/5) podizvajalsko pogodbo (pripravi ponudnik sam)

31

PRILOGA E/3

PODATKI O PODIZVAJALCU

POLNA FIRMA ALI IME PODIZVAJALCA:

POLNI NASLOV:

KONTAKTNA OSEBA:

TELEFON:

FAX:

MATIČNA ŠTEVILKA:

IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV:

ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA:

POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS POGODBE:

OPOMBA: Prilogo je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem.

V primeru večjega števila podizvajalcev se priloga fotokopira.


Žig in podpis:

32

PRILOGA E/4

IZJAVA PONUDNIKA, DA BO PRED ZAMENJAVO PODIZVAJALCA ALI UVEDBO NOVEGA PODIZVAJALCA PRIDOBIL PISNO SOGLASJE NAROČNIKA




izjavljamo, da bomo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali uvedbe novega podizvajalca v času izvajanja javnega naročila predhodno pridobili pisno soglasje naročnika.

OPOMBA: Izjava se izpolni le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem.


Žig in podpis:

33

PRILOGA E/5

IZJAVA PODIZVAJALCA




izjavljamo, da bomo v primeru izbire ponudnika sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila z deli v vrednosti _____________________ EUR v skladu z razpisnimi pogoji.

Pri izvajanju javnega naročila bomo izvajali naslednja dela: 1. _______________ (navesti dela, ki jih bo izvajal podizvajalec, skupaj s podatki o

količini, vrednosti, kraju in roku izvedbe).

Poleg tega izjavljamo, da nam je ponudnik pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle poslovne obveznosti.

Strinjamo se, da naročnik opravlja plačila neposredno do nas (priloga: podpisano soglasje).

OPOMBE: PRILOGO E/5 je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem.

V primeru večjega števila podizvajalcev se PRILOGA E/5 fotokopira.


Žig in podpis:

34

K PRILOGI E/5

SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNA PLAČILA

Spodaj podpisani podizvajalec __________________________ (firma in sedež podizvajalca; matična št.), ki ga zastopa ______________________ (ime in priimek zakonitega zastopnika oz. druge osebe, ki je upravičena za dajanje izjav v imenu podizvajalca) podaja predmetno

SOGLASJE K NEPOSREDNIM PLAČILOM.

Soglašamo, da naročnik Elektro Gorenjska, d.d., namesto glavnega dobavitelja, s katerim sodelujemo pri izvajanju javnega naročila __________, v primeru, da bo glavni dobavitelj v postopku predmetnega javnega naročila izbran kot najugodnejši, poravna naše terjatve, ki jih imamo na podlagi del oz. dobav, ki smo jih opravili v sklopu izvajanja javnega naročila, do glavnega izvajalca.

Kraj in datum: Podizvajalec:

Žig in podpis:

OPOMBA:

TO SOGLASJE MORAJO PREDLOŽITI VSI PODIZVAJALCI, S KATERIMI BO GLAVNI IZVAJALEC SODELOVAL PRI IZVAJANJU JAVNEGA NAROČILA.

35

PRILOGI F/1 DO F/2

36

PRILOGA F/1

IZJAVA BANKE – BANČNA GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO DEL

Banka :(naziv in sedež banke)

bo izvajalcu: (naziv in sedež ponudnika)

v primeru, če bo med izvajalcem ter ……. sklenjena pogodba za izvedbo javnega naročila »…….« izdala bančno garancijo v skladu s spodnjim vzorcem.

Kraj in datum: _____________ Podpis in žig banke: _________________

GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO DEL št.____________Naziv banke (izdajatelja garancije):

Kraj in datum: _________________Upravičenec: _________________Garancija št _________________

V skladu s pogodbo za izvedbo javnega naročila »……«, sklenjeno med naročnikom (upravičencem iz te garancije) ……., in izvajalcem _________________ (naziv izvajalca), je izvajalec dolžan opraviti ______________________ v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije za _________________, št._______, z dne __.__._____, s Pogodbo o _________________, v roku, količini in kvaliteti, opredeljeni v razpisni dokumentaciji za oddajo javnega naročila.

Na zahtevo izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali 5 % pogodbene vrednosti (z davkom in vsemi ostalimi stroški) , če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v zgoraj navedenih dokumentih ali če svojih obveznosti do podizvajalcev, ki sodelujejo pri izvedbi javnega naročila, v celoti ne poravna, podizvajalci pa terjajo plačilo obveznosti neposredno od naročnika.

Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če opravljena storitev tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in3. original Garancije št_________________

Ta garancija se znižuje za vsak po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja najkasneje 30 dni po preteku roka za dokončno izvedbo posla. Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

Banka(žig, podpis)

37

PRILOGA F/2

IZJAVA BANKE – BANČNA GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

Banka :(naziv in sedež banke)

bo izvajalcu: (naziv in sedež ponudnika)

v primeru, če bo med izvajalcem ter ……. sklenjena pogodba za izvedbo javnega naročila »……« izdala bančno garancijo v skladu s spodnjim vzorcem.

Kraj in datum: _____________ Podpis in žig banke: _________________

GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU št.____________

Naziv banke (izdajatelja garancije):Kraj in datum: _____________Upravičenec: _____________ Garancija št _____________ V skladu s pogodbo » ……«, sklenjeno med naročnikom, ………, in _____________ (naziv dobavitelja) za izvedbo javnega naročila »…..« v višini 5% pogodbene vrednosti (z DDV in vsemi ostalimi stroški) je izbrani ponudnik dolžan po opravljeni primopredaji v garancijskem roku servisirati opremo in dobavljati brezplačno nadomestne dele, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave. S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo na vaš prvi pisni poziv in ne glede na kakršen koli ugovor naročnika garancije izplačali znesek _____________ EUR, kar predstavlja 5 % pogodbene vrednosti, če izbrani ponudnik v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti.

Zahtevek za vnovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

1. originalno pismo naročnika za vnovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in2. predloženo izjavo Uprave Republike Slovenije za javna plačila, da so zahtevek za vnovčenje podpisale

osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in3. original Garancije št. _____/_____ Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek. Ta garancija velja do ___________ (najmanj 60 dni dlje, od najdaljšega garancijskega roka za brezhibno delovanje). Po poteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveza avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izbrani ponudnik ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izbrani ponudnik in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije. Ta garancija ni prenosljiva. Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

Banka (žig, podpis)

38

V. NASLOVNICA PONUDBE

OPOMBE: Prilogo na naslednji strani je potrebno izpolniti in nalepiti na ovojnico ali ovoj, v katerem je ponudba.

Naročnik pričakuje: da so vse strani v ponudbi oštevilčene, ponudniki pa naj v spremnem dopisu

navedejo skupno število strani v ponudbi; da si strani v ponudbi sledijo po vrstnem redu oštevilčenja; da je celotna dokumentacija za ponudbo zvezana z vrvico v celoto in zapečatena

ali drugače zaščitena tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov ali pečata;

da so ovitki takšni, da omogočajo popoln pregled dokumentacije, tudi če je dokument sestavljen iz več listov (omogočeno listanje);

da so dokumenti v ponudbi zloženi po vrstnem redu, kot je naveden v tabeli v poglavju III. Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe – posebni del.

39

PRILOGA G

POŠILJATELJ:________________________________________________________________________________________

Kontaktna oseba: ______________________

Telefon: _____________________Faks: ____________________

E- naslov: ___________________

ponudba sprememba umik

NE ODPIRAJ – PONUDBAOddaja javnega naročila:

»DOBAVA RAČUNALNIŠKE OPREME«

št. JN-21/2011

Rok za oddajo:14. 11. 2011 do 8.30. ure (CET)

(izpolni naročnik):

Datum prispetja: _______________

Ura prispetja: ____________

Zaporedna št. ponudbe: __________

Podpis: _______________________

NASLOVNIK:

……

40

Documents

Podjetje za distribucijo električne energije z dolgoletno ... · Web viewBaterija s pripadajočimi kabli 2 kosa ena dodatna avtonomija Vsaj 12 ur brez polnjenja Tipkovnica Numerična