FINALIZACIJA NOVEGA PROSTORA ZA LEKARNO … · 4 2. NAVODILO PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 1. točka Predmet javnega naročila obsega: Finalizacija novega prostora za Lekarno Šmartno

1

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Naročnik: Datum: Velenje, 27. 7. 2015 LEKARNA VELENJE Vodnikova 1 3320 VELENJE

Predmet javnega naročila:

»FINALIZACIJA NOVEGA PROSTORA ZA LEKARNO ŠMARTNO OB PAKI –

IZVEDBA DEL PO SISTEMU KLJUČ V ROKE okolju prijazno naročilo«

Interna zaporedna številka javnega naročila: JN-1-2015 Vrsta dokumenta: Razpisna dokumentacija Vrsta postopka: Naročilo male vrednosti Vsebina razpisne dokumentacije: 1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE ........................................................................................... 3

2. NAVODILO PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE ........................................................... 4

3. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA ................................................................................................ 7

A. Osnovna sposobnost ...................................................................................... 8

B. Poklicna sposobnost ...................................................................................... 9

C. Ekonomska in finančna sposobnost ............................................................... 9

2

D. Tehnična in kadrovska sposobnost .............................................................. 10

4. MERILO ZA OCENJEVANJE PONUDB .................................................................................. 14

5. POUK O PRAVNEM SREDSTVU .......................................................................................... 15

6. OBRAZCI ZA PRIPRAVO PONUDBE .................................................................................... 16

3

Podatki o naročniku: Naročnik javnega naročila: LEKARNA VELENJE Vodnikova 1 3320 VELENJE Kontaktna oseba s strani naročnika je: Jelka Štorgelj e-pošta: [email protected]

1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Podatki o javnem naročilu: Naročnik – Lekarna Velenje, Vodnikova 1, Velenje – je na Portalu javnih naročil dne ___________, pod številko objave _______________ objavil obvestilo o naročilu (v nadaljevanju javno naročilo) po postopku oddaje naročila male vrednosti na podlagi 30. a člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013-UPB5 in 19/2014; v nadaljevanju ZJN-2) za: »Finalizacijo novega prostora za Lekarno Šmartno ob Paki – izvedba del po sistemu ključ v roke – okolju prijazno naročilo«. Vabimo vas, da predložite vašo ponudbo na to javno naročilo v skladu z Navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe. Ponudbo je potrebno oddati najkasneje do 7. 8. 2015 do 10. ure. Odpiranje ponudb bo javno in bo potekalo 7. 8. 2015 ob 12. uri v prostorih naročnika. Pripravila: Direktorica: Jelka Štorgelj, oec. mag. Sabina Grm, mag.farm.

4

2. NAVODILO PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

1. točka Predmet javnega naročila obsega: Finalizacija novega prostora za Lekarno Šmartno ob Paki – izvedba del po sistemu ključ v roke. Ponudnik mora v oddani ponudbi ponuditi vsa dela, ki so potrebna do odprtja lekarne. Kot osnova izvajalcu službi priložen projekt idejne zasnove (IDZ). Izvajalec mora zagotoviti izdelavo ustrezne projektne dokumentacije PZI (projekt za izvedbo) in PID (projekt izvedenih del) – dokumentacija mora biti v dveh izvodih, ter pred primopredajo objekta navodila za vzdrževanje, v skladu z zahtevami in željami naročnika, vključno z vsemi načrti, elaborati, ki jih določa Pravilnik o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/2008) ter Pravilnik o pogojih za opravljanje lekarniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 39/2006), izvesti potrebna GOI dela, vgraditi opremo, ki ustreza temeljnim okoljskim zahtevam, ki jih določa Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13 in 89/14), pripraviti ustrezno dokumentacijo ter predati naročniku objekt v uporabo. Materiali, oprema in načini izvedbe, predvideni v idejnem projektu so za ponudnika zavezujoči. Dela bodo potekala v objektu na naslovu Šmartno ob Paki 80, Šmartno ob Paki.

2. točka Komunikacija v zvezi z razpisno dokumentacijo: Komunikacija s ponudnikom o vprašanjih vezanih na javno naročilo poteka izključno preko portala javnih naročil. Naročnik bo posredoval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo pod pogojem, da je bila zahteva za pojasnilo posredovana do 3. 8. 2015, do 10. ure. Na zahteve za pojasnila oz. druga vprašanja v zvezi z naročilom po tem roku naročnik ne bo odgovarjal. Vsaka taka dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije.

3. točka

Način, kraj in čas oddaje ponudbe Ponudbo je potrebno oddati najkasneje do 7. 8. 2015 do 10. ure.

5

Za pravočasno oddano ponudbo se bo štela le ponudba, ki bo do navedenega dne in ure dejansko dostavljena oz. prispela na naslov za oddajo ponudbe. Vse nepravočasno predložene ponudbe bo komisija naročnika izločila iz postopka in jih neodprte vrnila ponudnikom z oznako »prepozna ponudba«. Ponudnik mora ponudbo oddati v zaprti kuverti z navedenimi naslednjimi podatki: a) Naslov za oddajo ponudbe: LEKARNA VELENJE Vodnikova 1 3320 VELENJE b) Vidna označba: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA FINALIZACIJO NOVEGA PRSOTORA ZA LEKARNO ŠMARTNO OB PAKI«. c) Naslov pošiljatelja – mora biti naveden na hrbtni strani kuverte. Odpiranje ponudb bo javno in bo potekalo 7. 8. 2015, ob 12. uri v prostorih naročnika. Predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji naročnika izročiti pisna pooblastila za aktivno sodelovanje na javnem odpiranju.

4. točka Ponudnik lahko umakne ponudbo, jo dopolni ali zamenja do poteka roka za oddajo ponudb. Po preteku roka, ponudnik ne more več spremeniti oddane ponudbe, je dopolniti ali nadomestiti z novo, naročnik pa je ne sme prevzeti. Vsako spremembo ali umik je potrebno napisati, zapečatiti in dostaviti v skladu z določili 3. točke Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe. Spremembe ali umiki ponudb bodo odprti na javnem odpiranju pred ponudbo samo.

5. točka Po pregledu ponudb bo naročnik izvedel en krog pogajanj. O terminu pogajanj bodo ponudniki obveščeni naknadno. Pogajanja bodo tekla o ceni storitve in izvedbi del.

6. točka Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu.

6

Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov v primeru, da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do naročnika. Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov izbrana kot najugodnejši ponudnik. V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik izpolnjevanje pogojev iz 12. točke Navodil ponudnikom za pripravo ponudbe (A. Osnovna sposobnost, B. poklicna sposobnost in C. finančna sposobnost) od 1. do vključno 10. odstavka, ugotavljal za vsakega ponudnika posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse gospodarske subjekte skupaj.

7. točka Ponudnik mora prijavo izdelati v slovenskem jeziku.

8. točka Ponudnik mora pripraviti en izvod dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni obrazci in zahtevane priloge. Celotna dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika. Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo. Popravljene napake morajo biti označene z inicialkami osebe, ki podpiše ponudbo.

9. točka

Ponudba je lahko dana le za celoten predmet javnega naročila. Variantne ponudbe in opcije niso dovoljene.

7

3. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA

10. točka Naročnik bo priznal sposobnost ponudniku, ki bo izpolnili vse zahtevane pogoje in predložili ustrezna dokazila, zahtevana v razpisni dokumentaciji.

11. točka Ponudba mora vsebovati ustrezno izpolnjene obrazce in ostale zahtevane dokumente v sledečem vrstnem redu: OBR-1a: Ponudba OBR-1b: Podatki o pogodbenem partnerju v skupnem nastopu (V primeru skupnega nastopa: sporazum ali pogodba) OBR-2a: Nastop s podizvajalci OBR-2b: Podatki o podizvajalcu OBR-3: Ponudbeni predračun OBR-4: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev in sprejemu pogojev iz razpisne dokumentacije (če je potrebno: kopija dovoljenja pristojnega organa za opravljanje dejavnosti) Potrdilo posamezne banke oz ustrezni BON obrazec OBR-5: Pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc OBR-6a: Izjava o referencah odgovornega vodje del in seznam strokovnega kadra OBR-6b: Potrdilo reference Zavarovalna pogodba ali polica OBR-7a: Seznam referenc OBR-7b: Potrdilo reference Vzorec menične izjave (menična izjava in 3 x menica) Vzorec pogodbe Terminski plan izvedbe del Ponudnik v vseh zahtevanih obrazcih izpolni prazna polja in vsebine, ki so predvidene za vnos podatkov s strani ponudnika.

8

12. točka

A. Osnovna sposobnost

1. Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno

obsojen zaradi kaznivih dejanj, kot jih določa prvi odstavek 42. člena ZJN-2. Ponudnik soglaša, da lahko naročnik za namene javnega razpisa pridobi podatke iz uradnih evidenc za osebe, ki so pooblaščene za zastopanje. Izjavo predložijo samo ponudniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.

DOKAZILO: Ponudnik za izpolnjevanje pogoja predloži izpolnjena in podpisana obrazca OBR-4 in OBR-5.

2. Ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo prijav, ni izločen iz postopkov oddaje javnih

naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami (77. a člena ZJN-2).

DOKAZILO: Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca OBR-4.

3. Ponudnik nima na dan, ko odda ponudbo, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež,

ali predpisi države naročnika zapadle, neplačane obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eur ali več.

DOKAZILO: Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca OBR-4. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz te točke izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Podizvajalec potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca OBR-2b: Podatki o podizvajalcih.

− je v postopku prisilnega prenehanja, je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju,

− je bil s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem,

− mu lahko naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi dokaže veliko strokovno napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil,

− je pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. Člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.

DOKAZILO: Ponudnik za izpolnjevanje pogoja predloži izpolnjen in podpisan obrazec OBR-4.

9

4. Ponudnik soglaša, da lahko naročnik za namene javnega razpisa pridobi podatke iz

uradnih evidenc za osebe, ki so pooblaščene za zastopanje. DOKAZILO: Ponudnik za izpolnjevanje pogoja predloži izpolnjen in podpisana obrazec OBR-5. Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, naj upoštevajo 6. odstavek, 42. člena ZJN-2.

B. Poklicna sposobnost

5. Ponudnik ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države

članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register. DOKAZILO: Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca OBR-4. 6. Ponudnik ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je

predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev.

DOKAZILO: Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca OBR-4. 7. Ponudnik ima sklenjeno zavarovanje svoje odgovornosti za škodo, ki bi utegnila nastati

investitorju-naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem gradbene dejavnosti in v zvezi z opravljanjem dejavnost projektiranja (skladno s 33. členom ZGO) v vrednosti najmanj 42.000,00 EUR.

DOKAZILO: Zavarovalna pogodba ali polica za obe zavarovanji (projektantsko in gradbeno zavarovanje).

C. Ekonomska in finančna sposobnost

8. Ponudnik v zadnjih šestih (6) mesecih pred objavo javnega naročila ni imel blokiranih

transakcijskih računov. DOKAZILA: Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca OBR-4. Priložiti je potrebno tudi potrdilo poslovne banke, ki vodi račun ponudnika, iz katerega izhaja, da ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred objavo javnega naročila (šteto od datuma objave javnega naročila) ni imel blokiranega transakcijskega računa. Če ima ponudnik odprtih več računov, mora predložiti toliko potrdil, kot ima računov. 9. Ponudnik mora nuditi najmanj trideset (30) dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem

pravilno izstavljenega računa. DOKAZILO: Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca OBR-4.

10

10. Ponudnik ima izkazano kreditno tveganje v letu 2014 kot poslovni subjekt z investicijsko

bonitetno oceno najmanj SB5 (S.BON-1/P oz. S.BON-1SP). Prihodki ponudnika v letu 2014 so bili najmanj za 50 % večji od ponudbene vrednosti (z DDV) za izvedbo naročila po tem razpisu.

DOKAZILO: Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s predložitvijo S.BON-1/P oz. S.BON-1SP, ki ne sme biti starejši od 30 dni od datuma oddaje ponudbe.

D. Tehnična in kadrovska sposobnost

11. Ponudnik je kvalitetno in strokovno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz prejšnjih

pogodb sklenjenih v zadnjih treh letih. Ponudnik mora zagotavljati, da naročniki zoper njega niso vlagali upravičenih reklamacij glede kakovosti storitev in nespoštovanja drugih določil pogodbe. Če naročnik razpolaga z dokazili o nespoštovanju pogodbenih obveznosti, lahko ponudnika izloči iz predmetnega postopka.

DOKAZILO: Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca OBR-4. 12. Ponudnik je sposoben dela izvesti v 60 dneh po primopredaji objekta s strani naročnika.

Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca OBR-4. 13. Ponudnik razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo

storitev. Ponudnik mora imeti naslednji strokovni kader: - univerzitetni diplomiran inženir arhitekture z licenco (projektant), - univerzitetni diplomirani arhitekt (u.d.i.a), ki izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo

del. DOKAZILO: Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca OBR-6a. 14. Odgovorni vodja del je v zadnjih petih letih vodil izvedbeni inženiring po sistemu »ključ v roke« za vsaj eno lekarno v vrednosti 130.000,00 EUR brez DDV ali več. DOKAZILO: Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca OBR-6a ter za referenco še OBR-6 15. Ponudnik je v zadnjih petih (5) letih (2010-2015) že izvajal dela izvedbenega inženiringa

za lekarno. Posamezna referenca mora biti v vrednosti 130.000,00 EUR ali več (najmanj en referenčni objekt).

DOKAZILO: Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca OBR-7a ter za vsako referenco še OBR-7b.

11

16. Ponudnik zagotavlja, da bo pri svojem delu izpolnjeval pogoje, ki so določeni v Prilogi 6, 7

in 8, Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13 in 89/14).

DOKAZILO: Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca OBR-4. Naročnik lahko zahteva predložitev dokazil o dejstvih navedenih v izjavah in drugih dejstvih, ki jih potrebuje za odločitev. Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 4. točke prvega odstavka 109.a člena ZJN-2. Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje iz te razpisne dokumentacije in ki bodo predložili ustrezna dokazila oziroma izjave.

13. točka Ponudnik mora izjave predložiti na predpisanih obrazcih naročnika brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji ponudnika se ne upoštevajo. Dokumenti so lahko predloženi v kopijah, vendar morajo ustrezati vsebini originala.

14. točka Ponudnik mora v ponudbenem predračunu navesti ceno finalizacije novega prostora za Lekarno Šmartno ob Paki po sistemu ključ v roke v evrih. Končna cena mora vsebovati vse stroške (prevozne, špediterske, material, montažo, …), popuste, rabate. Ponudnik mora DDV posebej prikazati. Pogodbena cena je fiksna, brez priznavanja dodatnih, nepredvidenih del. Naknadno naročnik ne bo priznal nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno. Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

15. točka Ponudba mora veljati do 30. 9. 2015.

V kolikor zaradi objektivnih okoliščin v roku veljavnosti ponudbe ne pride do podpisa pogodbe, lahko naročnik zahteva od ponudnika podaljšanje roka veljavnosti ponudbe,

12

vendar ne več kot za 60 dni. Zahteve in odgovori v zvezi s podaljšanjem veljavnosti ponudbe morajo biti v pisni obliki.

16. točka Ponudnik mora priložen vzorec pogodbe parafirati in na zadnji strani še žigosati.

17. točka Ponudnik mora pripraviti terminski plan izvedbe del. V terminskem planu je potrebno za dela opredeliti število dni, ki bi jih ponudnik potreboval za njegovo izvedbo. Prav tako je potrebno opredeliti kdaj bodo posamezna dela izvedena in upoštevati zaporedje izvedbe del (npr. pričetek del 10. dan po primopredaji prostora, mizarska dela pričetek 15. dan, zaključek 25. dan). Ponudnik mora vsa dela izvesti najkasneje v roku 60 dni od primopredaje prostora.

18. točka Ponudnik mora priložiti še: a) 3 menice in 3 menične izjave za resnost ponudbe v višini 3.000,00 EUR;

Naročnik bo unovčil menico za resnost ponudbe v naslednjih primerih: - če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedeni v

ponudbi ali - če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove

ponudbe, ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe.

b) Ob sklenitvi pogodbe mora ponudnik priložiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti in jo predloži, če bo izbran kot izvajalec;

c) Ob zaključku del mora izbrani izvajalec predati naročniku garancijo za odpravo

pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi v višini 5 % pogodbene vrednosti, sicer bo naročnik unovčil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

19. točka

Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika le-temu posredoval podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njimi povezane družbe.

13

(V skladu z 14. členom ZIntPK).

20. točka Naročnik bo izločil iz postopka izbire ponudnika v primeru, da obstaja utemeljen sum, da je ponudnik ali kdo drug v njegovem imenu, delavcu naročnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odločitev naročnika glede ponudbe pred, med ali po izbiri ponudnika. V primeru ustavitve postopka ne sme nobena stran pričenjati in izvajati postopkov, ki bi onemogočali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

14

4. MERILO ZA OCENJEVANJE PONUDB

21. točka

Merilo za ocenjevanje ponudbe je ekonomsko najugodnejša ponudba. Javno naročilo bo oddano najugodnejšemu ponudniku, ki bo pri ocenjevanju prejel najvišje število točk. Pri ocenjevanju bodo upoštevanje naslednje skupine meril:

Merilo Število točk

A. Cena 70

B. Reference 30

Skupaj 100

A. CENA Naročnik bo ocenjeval merilo »cena« na podlagi podatkov ponudnika (OBR-2) po naslednji formuli: Najnižja ponujena cena (N) = 70 točk Ponudbena cena ponudnika, katerega se ocenjuje (V) N / V x 70 = X točk

B. REFERENCE Pogoj za oddajo ponudbe je 1 (ena) referenca za opravljeno delo izvedbenega inženiringa (na ključ) – glej 15. točko (4. Tehnična in kadrovska sposobnost). Za pridobitev dodatnih točk iz naslova referenc mora ponudnik navesti dodatne reference (pod istimi pogoji). Vsaka dodatna referenca prinese 10 točk, vendar skupaj ne več kot 30 točk. Naročnik bo točkoval le dodatne reference za katere bo ponudnik predložil ustrezna potrdila ( OBR-7b) Naročnik bo po pridobitvi ponudb izvedel še en krog pogajanj. Pogajanja bodo o ceni storitve.

15

5. POUK O PRAVNEM SREDSTVU

22. točka

Zahtevek za revizijo se vloži v skladu Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur.l. RS, št. 43/2011 in 63/2013). Zahtevek predrevizijski postopek lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, 60/2011 in 63/2013; v nadaljevanju ZPVPJN) vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku v predrevizijskem postopku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročanja. Vlagatelj mora ob vložitvi predrevizijskega zahtevka, ki se nanaša na vsebino objave ali razpisno dokumentacijo priložiti potrdilo o plačilu takse iz 71. člena ZPVPJN. Taksa v znesku 2.500,00 EUR se nakaže na TRR Ministrstva za finance, št. SI56 0110 0100 0358 802 – izvrševanje proračuna RS, sklic 11 16110-7111290- XXXXXXXX (zadnjih osem številk predstavlja številko objave javnega naročila na portalu javnih naročil). Zoper vsebino objave ali razpisno dokumentacijo lahko ponudnik vloži zahtevo za predrevizijski postopek v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu. Zahtevek za predrevizijski postopek mora biti obrazložen in se vloži v dveh izvodih pisno neposredno pri naročniku. S kopijo zahtevka za predrevizijski postopek vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo za finance, sektor za javna naročila in koncesije. Zahtevek za predrevizijski postopek se pošlje naročniku po pošti priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom. Pripravila: Direktorica: Jelka Štorgelj, oec. mag. Sabina Grm, mag.farm.

16

6. OBRAZCI ZA PRIPRAVO PONUDBE

OBR-1a: Ponudba OBR-1B: Podatki o pogodbenem partnerju v skupnem nastopu (V primeru skupnega nastopa: sporazum ali pogodba) OBR-2a: Nastop s podizvajalci OBR-2b: Podatki o podizvajalcu OBR-3: Ponudbeni predračun OBR-4: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev in sprejemu pogojev iz razpisne dokumentacije OBR-5: Pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc OBR-6a: Izjava o referencah odgovornega vodje del in seznam strokovnega kadra OBR-6b: Potrdilo reference OBR-7a: Seznam referenc OBR-7b: Potrdilo reference Vzorec menične izjave Vzorec pogodbe

OBR-1 a

PONUDBA Na podlagi obvestila o javnem naročilu, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne ______________ 2015, pod številko objave JN______________/2015, se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili.

Podatki o ponudniku:

Podatki o ponudniku

Firma (ime podjetja in naslov):

Številka Datum Registrsko sodišče

Prva registracija

Zakoniti zastopnik:

ID št. za DDV

Matična številka

Številka TRR

Številka telefona

Številka telefaksa

E-pošta za obveščanje

Kontaktna oseba

Odgovorna oseba za podpis pogodbe

Nastopanje s podizvajalci: Ponudnik nastopa s podizvajalci (označite ustrezen odgovor): DA NE

Ponudnik oz. udeleženec v skupnem poslu, ki nastopa s podizvajalci, mora za vsakega od podizvajalcev predložiti izpolnjen in podpisan obrazec OBR-2b: Podatki o podizvajalcih. Ponudniku, ki ne nastopa s podizvajalci navedenega obrazca ni potrebno priložiti.

Datum: ____________________ Žig in podpis ponudnika:

PODATKI O POGODBENEM PARTNERU S SKUPNEM NASTOPU OBR-1b

V primeru skupnega nastopa to stran izpolni vsak od pogodbenih partnerjev v skupnem nastopu (razen poslovodečega, ki je vnesel podatke na prejšnji strani). Če je pogodbenih partnerjev več se ta stran ustrezno kopira.

Registrski podatki



Prva registracija

Zakoniti zastopnik:

ID št. za DDV

Matična številka

Številka TRR

Številka telefona

Številka telefaksa


Kontaktna oseba


Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis.

Datum: ____________________ Žig in podpis ponudnika:

OBR-2a

NASTOP S PODIZVAJALCI

Ponudnik: Naročnik: _________________________________ LEKARNA VELENJE _________________________________ VODNIKOVA 1 _________________________________ 3320 VELENJE _________________________________ Ponudniku, ki ne nastopa s podizvajalci, tega obrazca v ponudbi ni potrebno priložiti.

SEZNAM PODIZVAJALCEV:

ZAP. ŠT.

PODIZVAJALEC OPIS DEL, KI JIH BO IZVEDEL

1.

2.

…

Ponudnik oz. pogodbeni partner, če gre za skupni nastop, ki nastopa s podizvajalci, mora za vsakega podizvajalca priložiti izpolnjen obrazec OBR-2b (obrazec se ustrezno prekopira glede na število podizvajalcev.

Izjavljamo, da bomo z vse)mi podizvajalci, s katerimi bomo izvajali predmetno naročilo, sklenili pogodbe, in sicer do sklenitve pogodbe z naročnikom ali v času izvajanja pogodbe za predmetno naročilo. Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis. Datum: ____________________ Žig in podpis ponudnika:

OBR-2b

PODATKI O PODIZVAJALCU

Registrski podatki



Prva registracija

Zakoniti zastopnik:

ID št. za DDV

Matična številka

Številka TRR

Številka telefona

Številka telefaksa


Kontaktna oseba


Dela/dobave blaga, ki jih prevzema podizvajalec

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik podizvajalca: - potrjujem, da pri izvedbi predmetnega javnega naročila sodelujemo kot podizvajalec ter

da izpolnjujejo pogoje iz tretjega odstavka 42. člena ZJN-2, in sicer, da na dan oddaje prijave nimamo 50,00 eur ali več neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri imamo sedež, ali določbami države naročnika;

- soglašam, da naročnik namesto glavnega izvajalca neposredno plača našo terjatev do glavnega izvajalca.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis. Kraj in datum podpisa: Podpis in žig podizvajalca:

OBR-3

PONUDBENI PREDRAČUN ŠT. _____

Ponudnik: Naročnik: _________________________________ LEKARNA VELENJE _________________________________ VODNIKOVA 1 _________________________________ 3320 VELENJE _________________________________

Finalizacija novega prostora za Lekarno Šmartno ob Paki po sistemu »ključ v roke« okolju prijazno naročilo

Cena brez DDV DDV SKUPAJ

Naknadno naročnik ne bo priznal nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno! Ponudbena cena za finalizacijo objeta mora vsebovati vse stroške v skladu s 14. točko navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe. Ponudba velja do: ______________________ Datum: ____________________ Žig in podpis ponudnika:

OBR-4

IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV IN

SPREJEMU POGOJEV IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Ponudnik: Naročnik: _________________________________ LEKARNA VELENJE _________________________________ VODNIKOVA 1 _________________________________ 3320 VELENJE _________________________________ Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje: 1. Da ponudnik in zakoniti zastopnik nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih

dejanj, kot jih določa prvi odstavek 42. člena ZJN-2. 2. Da na dan, ko poteče rok za oddajo prijav, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih

naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2, 81. a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV.

3. Da na dan, ko je bila oddana prijava, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali

predpisi države naročnika, nimamo zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več.

4. Da:

- nismo v postopku prisilne poravnave ali da ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo.

- nismo v stečajnem postopku ali da ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo.

- nismo v postopku prisilnega prenehanja, da za nas ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, da z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ali da nismo opustili poslovno dejavnost ali da nismo v katerem koli podobnem položaju.

- nismo bili s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem.

- nam naročnik ne more na kakršni koli upravičeni podlagi dokazati veliko strokovno napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil.

OBR-4

- pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem

ali predhodnih postopkih nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovil.

5. Da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države

članice, v kateri je registrirana naša dejavnost, o vpisu register poklicev ali trgovski register.

Ustrezno izpolnite in obkrožite: A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko _______________ oz. na osnovi vpisa v Poslovni register Slovenije, AJPES izpostava _____________________ številka __________________. (Točko B izpolniti le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije, zbornice ali podobno).

B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila smo na podlagi Zakona ______________________ pridobili ustrezno dovoljenje, številka _______________ izdano pri __________ dne ________________ in smo člani naslednje organizacije: _________________________________ Dokazilo priloženo: DA NE (ustrezno obkrožite) (Če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili točke B, obkrožite točko C.).

C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebujemo posebnega dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa v Poslovni register Slovenije. Izjavljamo, da izpolnjujemo tudi naslednje pogoje: 6. Da v zadnjih šestih (6-ih) mesecih pred objavo javnega naročila nismo imeli blokiranih

transakcijskih računov. Priložiti je potrebno tudi potrdilo poslovne banke, ki vodi račun prijavitelja, iz katerega izhaja, da ni imel blokiranega transakcijskega računa. Če ima prijavitelj odprtih več računov, mora predložiti toliko potrdil, kot ima računov. Ponudnik lahko predloži tudi BON obrazec, če je iz njega razvidno, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranih TRR.

7. Da nudimo 30 dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem izstavitve pravilno izstavljenega računa.

8. Da smo vsa dela sposobni izvesti v ....... dneh po primopredaji objekta s strani naročnika. 9. Kvalitetno in strokovno smo izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb

sklenjenih v zadnjih treh letih. Zagotavljamo, da naročniki zoper nas niso vlagali upravičenih reklamacij glede kakovosti storitev in nespoštovanja drugih določil pogodbe. Če naročnik razpolaga z dokazili o nespoštovanju pogodbenih obveznosti nas izloči iz predmetnega postopka.

10. Zagotavljamo, da bomo pri svojem delu izpolnjevali pogoje, ki so določeni v Prilogi 6, 7 in

8, Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13 in 89/14).

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični. S podpisom te izjave tudi potrjujemo, da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis. Datum: ____________________ Žig in podpis ponudnika: Priloge za ponudnike, ki potrebujejo posebno dovoljenje oziroma morajo biti član posebne organizacije:

- Potrdilo o tem dovoljenju ali drugo dokazilo

OBR-5

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC

Ponudnik: _____________________________________________________________ Polni naziv podjetja: _____________________________________________________ Sedež in njegova občina: __________________________________________________ Št. vpisa v sodni register: __________________________________________________ Št. vložka: ______________________________________________________________ Matična številka podjetja: _________________________________________________ Naročnik: ______________________________________________________________

Izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik LEKARNA VELENJE, Vodnikova 1, 3320 Velenje, za namene javnega razpisa »______________________________«, pridobi naše osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za naslednje osebe, ki so pooblaščene za zastopanje: a) Ime in priimek: ______________________________________________, EMŠO ______________________________________________, datum in kraj rojstva ______________________________________________, stalno prebivališče ______________________________________________, lastnoročni podpis ______________________________________________. b) Ime in priimek: ______________________________________________, EMŠO ______________________________________________, datum in kraj rojstva ______________________________________________, stalno prebivališče ______________________________________________, lastnoročni podpis ______________________________________________. Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis. Datum: ____________________ Žig in podpis ponudnika:

OBR-6a

IZJAVA O REFERENCAH ODGOVORNEGA VODJE DEL in SEZNAM STROKOVNEGA KADRA

Ponudnik: Naročnik: _________________________________ LEKARNA VELENJE _________________________________ VODNIKOVA 1 _________________________________ 3320 VELENJE _________________________________ Izjavljamo, da razpolagamo z zadostnimi strokovnimi, kadrovskimi in tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila. Odgovorni vodja del bo: ___________________________________u.d.i.a._________ ime in priimek strokovni naziv

z licenco št.: __________________________ za odgovornega vodjo del. Odgovorni vodja del je v zadnjih petih letih vodil izvedbeni inženiring po sistemu ključ v roke za naslednjo lekarno (vrednost najmanj 130.000,00 brez DDV ali več): ______________________________________________________________________ ime projekta predmet pogodbe

______________________________________________________________________ leto izvedbe pogodbena vrednost

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis. Datum: ____________________ Žig in podpis ponudnika: Priloge:

- kopija ustreznega potrdila o izobrazbi odgovornega vodje del, - kopija potrdila o vpisu odgovornega vodje del v imenik pri IZS, - seznam strokovnega kadra po izobrazbi in številu delavcev (navedete strokovno

izobrazbo in število delavcev določene izobrazbene strukture); Obvezno: univerzitetni diplomirani inženir arhitekture z licenco (projektant) ter univerzitetni diplomirani inženir arhitekture, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del.

OBR-6b

POTRDILO REFERENCE

Podpisani izdajatelj potrdila: ______________________________________________________________________ ime podjetja in naslov

_______________________________________ telefon in ime ter priimek kontaktne osebe

kot naročnik potrjujemo, da je odgovorni vodja del: ______________________________________________________________________ ime podjetja in naslov

za nas izvajal naslednja dela: ______________________________________________ v vrednosti: _____________________________________ EUR brez DDV, v obdobju od _________________________ do ____________________________. V obdobju našega sodelovanja se je odgovorni vodja del izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega izvajalca. Vse storitve je izvedel v skladu s pogodbenimi določili. Dela so bila opravljena pravilno in pravočasno, v dogovorjeni količini in kvaliteti ter v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi po predpisih stroke. Priporočilo izdajamo na zahtevo odgovornega vodja del za prijavo na javni razpis. Datum: ____________________ Žig in podpis izdajatelja potrdila:

OBR-7a

SEZNAM REFERENC

Ponudnik: Naročnik: _________________________________ LEKARNA VELENJE _________________________________ VODNIKOVA 1 _________________________________ 3320 VELENJE _________________________________ Seznam del izvedbenega inženiringa za lekarno (vrednost 130.000,00 brez DDV ali več za posamezen objekt): POGOJ: ______________________________________________________________________ ime projekta predmet pogodbe


DODATNO: 1. ______________________________________________________________________ ime projekta predmet pogodbe


2. ______________________________________________________________________ ime projekta predmet pogodbe


Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis. Datum: ____________________ Žig in podpis ponudnika:

OBR-7b

POTRDILO REFERENCE

Podpisani izdajatelj potrdila: ______________________________________________________________________ ime podjetja in naslov

_______________________________________ telefon in ime ter priimek kontaktne osebe

kot naročnik potrjujemo, da je izvajalec: ______________________________________________________________________ ime podjetja in naslov

za nas izvajal naslednja dela: ______________________________________________ v vrednosti: _____________________________________ EUR brez DDV, v obdobju od _________________________ do ____________________________. V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega izvajalca. Izvajalec je vse storitve izvedel v skladu s pogodbenimi določili. Dela so bila opravljena pravilno in pravočasno, v dogovorjeni količini in kvaliteti ter v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi po predpisih stroke. Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javni razpis. Datum: ____________________ Žig in podpis izdajatelja potrdila:

VZOREC MENIČNE IZJAVE

Ponudnik: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

firma in sedež družbe oziroma samostojnega podjetnika

Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec ponudnika: ______________________________ nepreklicno izjavljam, da pooblaščam naročnika LEKARNO VELENJE, Vodnikova 1, 3320 Velenje, da lahko podpisano menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za resnost ponudbe za javni razpis ______________________________________________________, pod številko objave ________________, skladno z določili razpisne dokumentacije in ponudbe za predmetni javni razpis, po predhodnem obvestilu izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek 3.000,00 EUR. Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe, v plačilo. Menični znesek se nakaže naročniku – LEKARNA VELENJE, Vodnikova 1, 3320 Velenje, na račun, številka 01333-6030276371, odprt pri UJP Žalec. Ponudnik izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«. Ponudnik hkrati POOBLAŠČA naročnika LEKARNO VELENJE, Vodnikova 1, Velenje, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice. Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz. POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih računov:

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo. Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis. Datum: ____________________ Žig in podpis ponudnika: Tej izjavi je potrebno priložiti:

- Menice

VZOREC POGODBE

Naročnik: LEKARNA VELENJE, Vodnikova 1, 3320 Velenje, ID št. za DDV: SI81195826,

matična številka: 5820405, ki ga zastopa direktorica mag. Sabina Grm, mag.farm.

in Ponudnik: __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ sta dogovorila in sklenila naslednjo

POGODBO ŠT. _______________ o finalizaciji novega prostora za Lekarno Šmartno ob Paki

– okolju prijazno naročilo

UGOTOVITVENE DOLOČBE 1. člen

Na osnovi javnega razpisa za oddajo javnega naročila »Finalizacija novega prostora za Lekarno Šmartno ob Paki po sistemu »ključ v roke« - okolju prijazno naročilo«, objavljenega na portalu javnih naročil dne _____________, št. objave ______________, je bil z obvestilom št. __________ z dne _________ kot najugodnejši ponudnik izbran izvajalec po tej pogodbi, zato s to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa prevzame v izvedbo pogodbena dela razpisanega javnega naročila, Obvestilo o oddaji javnega naročila je postalo pravnomočno dne ________________. PREDMET POGODBE Predmet javnega naročila je:

• Finalizacija novega prostora za Lekarno Šmartno ob Paki po sistemu »ključ v roke«,

• priprava projekta za izvedbo(PZI),

• priprava projekta izvedenih del(PID),

• izvedba del ter dobava in montažo notranje opreme lekarne. Dela vključujejo vsa dela potrebna za izvedbo del, tudi nepredvidena, nepredvidljiva in nujna dela.

Izvajalec opravi dela po načelu »ključ v roke« s fiksno ceno do predaje izvršenih del naročniku. ROK IZVEDBE POGODBENIH DEL

2. člen Izvajalec se zaveže z deli, ki so predmet te pogodbe, pričeti _________. Dela po pogodbi bo izvajalec v skladu z razpisnimi pogoji naročnika opravil najkasneje do dne _______________. Šteje se, da izvajalec izpolni vse obveznosti, ki jih ima po tej pogodbi takrat, ko je izvedel vse storitve ter naročniku predal vse dokumente, ki jih opredeljuje razpisna dokumentacija ter Uredba o zelenem javnem naročanju, ter ko je izvajalec odpravil vse morebitne pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene ob primopredaji ter naročniku izročil garancijo za odpravo napak v garancijskem roku. Izvajalec je za morebitno zamudo pri izvedbi del naročniku odškodninsko odgovoren.

3. člen

Uvedba v delo bo izvedena najpozneje v roku 5 dni od podpisa pogodbe (podpisan zapisnik uvedbe v delo). V roku 5 dni po podpisu pogodbe mora izvajalec izdelati podroben terminski plan, ki ga potrdi naročnik. Roki se lahko spremenijo le v naslednjih primerih:

− če nastopijo okoliščine, ki jih izvajalec ni mogel preprečiti, ne odpraviti in se jim tudi ne izogniti,

− zaradi ukrepov upravnih organov. Zahtevo za podaljšanje roka poda izvajalec naročniku v pisni obliki pred potekom rokov, spremenjene roke pa mora potrditi naročnik. Izvajalec se obvezuje, da bo dela izvajal po terminskem planu v dogovoru z naročnikom. PODIZVAJALCI

4. člen Ker bo izvajalec pri izvedbi pogodbenih obveznosti iz te pogodbe nastopal skupaj s podizvajalci, izvajalec v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-2; Ur.l. RS št.

128/06, 16/08 in 19/10, 18/11, 90/12 in 12/13) pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem. Izvajalec mora imeti ob sklenitvi te pogodbe ali v času njenega izvajanja sklenjene pogodbe s podizvajalci. V primeru morebitne zamenjave podizvajalcev mora izvajalec naročnika o tem pisno obvestiti in mu predložiti sklenjene pogodbe z novimi podizvajalci. Zamenjavo podizvajalcev pogodbene stranke uredijo z dodatkom k tej pogodbi. PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK Pravice in obveznosti izvajalca

5. člen

Izvajalec je dolžan popolno in pravočasno izpolnjevati svoje obveznosti po tej pogodbi. V okviru izpolnjevanja svojih obveznosti po tej pogodbi je izvajalec dolžan predvsem:

• pričeti s storitvami v pogodbeno dogovorjenem roku, storitev izvajati v skladu z določili pogodbe in jih dokončati v roku iz razpisne dokumentacije;

• poskrbeti, da so storitve izvedene in dokumentirane skladno s tehničnim delom razpisne dokumentacije, ki je priloga te pogodbe;

• pogodbeno obveznost izvesti strokovno pravilno, vestno, kvalitetno, po tehničnih predpisih, standardih in normativih;

• izvršiti vsa pogodbena dela in storitve gospodarno v korist naročnika;

• vse spremembe in odstopanja izvedenih del in storitev od tehničnega dela razpisne dokumentacije dokumentirati in izročiti naročniku;

• obvestiti naročnika o nastalih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na neizpolnitev izvajalčevih pogodbenih obveznosti;

• v primeru zamujanja rokov, nedoseganja ustrezne kvalitete ali neizpolnjevanja drugih pogodbenih obveznosti p tej pogodbi, na svoje stroške storiti vse potrebno, da se nadomesti zamujeno ali vzpostavi zahtevana kvaliteta. V nasprotnem primeru je naročnik upravičen odstopiti od te pogodbe in unovčiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;

• delavce seznaniti z vsebino te pogodbe v potrebnem obsegu. Izvajalec je dolžan v sklopu pogodbene cene :

• izvesti druga spremljajoča dela, ki so potrebna za izvedbo predmeta pogodbe, ne glede na njihovo vrsto in obseg in ne glede na to ali so ali niso izrecno navedena v tej pogodbi in pogodbenih specifikacijah;

• na svoje stroške zagotoviti primerno embalažo in transport ter zaščititi in zavarovati pogodbeno blago pred vsakovrstnimi poškodbami pred in po vgradnji v objekt, kot dober gospodar.

• zagotoviti varno delo vseh, ki opravljajo dela na objektu do zapisniške primopredaje objekta, za splošno varnost pa do poteka garancijskih rokov;

• pravočasno zagotoviti in izročiti vse potrebne podatke, načrte, ateste oziroma druga dokazila o skladnosti za vgrajene materiale, navodila in druge listine oziroma stvari, potrebne za vgradnjo oziroma montažo, uporabo in vzdrževanje, vključno z navodilom za varno delo in vzdrževanje v slovenskem jeziku, kot tudi garancijske listine.

Izvajalec mora izvesti in dokončati dela v skladu s to pogodbo in razpisno dokumentacijo in odpraviti vse napake na delih. Ko so dela končana, morajo biti primerna za namene, za katere so dela po tej pogodbi in razpisni dokumentaciji določena. Kadarkoli naročnik ali odgovorni nadzornik(i) zahtevajo, mora izvajalec predložiti podrobne podatke o dogovorih in načinih, ki jih izvajalec predlaga, da se sprejmejo za izvedbo del. Teh dogovorov in metod se ne sme spremeniti, ne da bi naročnik le-te potrdil. Pravice in obveznosti naročnika

6. člen

V okviru izpolnjevanja svojih obveznosti po tej pogodbi je dolžan naročnik predvsem:

• izvajalcu dati na razpolago vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg del potrebne;

• ukreniti vse potrebno za to, da bo izvajalec lahko izvrševal svoje pogodbene obveznsoti;

• sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo;

• tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del;

• urediti plačilne obveze, izhajajoč iz pogodbe. Uporabljeni material

7. člen

Izvajalec vsa dela in storitve za izpolnitev pogodbenih obveznosti opravi s svojim materialom, ki mora ustrezati zahtevani kvaliteti iz razpisne dokumentacije. Naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli v teku izvajanja pogodbe in času trajanja garancijske dobe pri neodvisni instituciji preveri skladnost vgrajenega materiala s predloženimi potrdili oz. certifikati. V primeru ugotovljenih nepravilnosti oziroma odstopanj se izvajalec zaveže na lastne stroške odpraviti ugotovljene nepravilnosti oz. zamenjati vgrajeni material.

POGODBENA CENA IN PLAČILNI POGOJI Pogodbena cena

8. člen

Pogodbena vrednost del je dogovorjena na osnovi sprejete ponudbe izvajalca, ki je sestavni del te pogodbe. Cena znaša:_____________________________ EUR brez DDV. Cena po pogodbi je fiksna, »ključ na roke«. Pogodbeno načelo »ključ v roke« pomeni tudi, da je izključen vpliv sprememb nabavnih cen materiala in del. V primeru spremembe DDV je neto znesek fiksen, naročnik pa lahko obračuna višji DDV. Za morebitna dodatna dela je izvajalec dolžan izdelati analizo cene in jo uskladiti z naročnikom. Naročnik in izvajalec bosta v primeru morebitnih dodatnih del ravnala skladno z določili 1. točke 6. odstavka 29. člena ZJN-2. Naročnik in izvajalec bosta v takem primeru sklenila dodatek k tej pogodbi. POGODBENA KAZEN

9. člen V primeru, da izvajalec po svoji krivdi zamudi oziroma prekorači pogodbeno dogovorjeni rok za končanje del, ima naročnik pravico zaračunati izvajalcu pogodbeno kazen, ki bo odvisna od dolžine zamude in sicer za vsak koledarski dan zamude v višini 0,5% (nič celih pet odstotkov) od skupne pogodbene cene (z DDV) za posamezno naročilo, vendar skupno največ v višini 10 % (deset odstotkov) od skupne pogodbene cene (z DDV). Če zaradi zamude izvedbe pogodbenih del nastaja pri naročniku dodatna škoda, je naročnik upravičen do povrnitve nastale škode s strani izvajalca. Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica do zaračunavanja pogodbene kazni ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni. ROK PLAČILA

10. člen Naročnik bo izvedena dela plačal v roku 30 dni od izstavitve začasne in končne situacije. Situacije bo izvajalec izstavljal za dejansko izvedena dela, ki jih potrdi nadzornik naročnika.

Naročnik in izvajalec se dogovorita, da bo naročnik zadržal 10 % plačila vrednosti pogodbenih del z DDV (____________________ EUR) do končne primopredaje prostora in predaje bančne garancije za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi. Naročnik bo zneske nakazoval na transakcijski račun izvajalca št.: ______________________ odprtega pri banki ______________________________________.

Poleg računa, ki ga izvajalec predloži naročniku, mora izvajalec predložiti tudi račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa (situacije) neposredno plačuje podizvajalcem. V kolikor bi naročnik zamujal s plačilom ima izvajalec pravico naročniku zaračunati zakonite zamudne obresti brez predhodne najave.

11. člen Izvajalec je dolžan najkasneje v 10 (desetih) dneh od sklenitve pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, izročiti naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % od ponudbene vrednosti z DDV. Kot pogodbena vrednost se šteje celotna pogodbena vrednost, vključno z DDV. Trajanje bančne garancije je do predvidenega zaključka vseh pogodbenih del ter dodatnih 30 dni. Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremenijo rok za izvedbo del, kvaliteta ali količina, mora izvajalec predložiti v roku 10 dni od podpisa dodatka k tej pogodbi novo garancijo z novim rokom trajanja le-te, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del, oz. novo garancijo s spremenjeno višino garantiranega zneska, v skladu s spremembo pogodbene vrednosti, sicer lahko naročnik unovči menico za resnost ponudbe. Za poplačilo nastalih stroškov in škode zaradi nekvalitetnega opravljanja pogodbenih del ima naročnik pravico unovčiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor pa le-ta ne zadostuje, mora izvajalec plačati razliko do polne višine nastalih stroškov in škode v 30 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika. Izvajalec ima v primeru, da naročnik odpove pogodbo, pravico do plačila za dotlej kvalitetno opravljena dela, naročniku pa je dolžan povrniti vso škodo, ki jo je zaradi tega utrpel, tudi razliko do morebitne višje cene, ki jo bo za izvajanje pogodbenih del določil nov izvajalec.

12. člen Izvajalec je dolžan zavarovati objekte oziroma pogodbena dela in dobave ter odgovornosti za čas od pričetka veljavnosti pogodbe do primopredaje pri zavarovalnici, ki jo odobri naročnik. Izvajalec je dolžan navedena zavarovanja skleniti ob podpisu pogodbe, sicer lahko to stori naročnik na stroške izvajalca. Izvajalec je dolžan naročniku predložiti tudi fotokopijo police za zavarovanje splošne civilne odgovornosti za gradbeno dejavnost in dejavnost projektiranja, v višini minimalno 42.000,00 EUR/posamezna zavarovalna polica. Če zaradi nespoštovanja določb zakonodaje ali drugih pravil naročnik utrpi kakršnokoli škodo, ki je nastala kot posledica ravnanja izvajalca, jo je izvajalec naročniku dolžen povrniti. KONČANJE DEL, PREGLED IN KONČNI PREVZEM

13. člen O dokončanju del sestavita pooblaščeni osebi pogodbenih strank zapisnik o končanju del, v katerem se natančno ugotovi predvsem:

− ali izvedena dela in storitve ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke,

− datum začetka in dokončanja del,

− kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi s kakovostjo izvedenih del,

− opredelitev del, ki jih je izvajalec dolžan ponovno izvesti, dokončati ali popraviti in roke. Šteje se, da so dela po tej pogodbi končana po uspešno opravljenem tehničnem pregledu ter odpravi vseh ugotovljenih pomanjkljivosti. ODSTOP OD POGODBE

14. člen Pogodbeni stranki se dogovorita, da lahko naročnik odstopi od pogodbe v naslednjih primerih: - če izvedena pogodbena dela ne ustrezajo pogodbenim določilom in pogojem iz razpisne

dokumentacije; - če izvajalec ne upošteva reklamacij glede kakovosti opravljenih storitev; - če se izvajalec ne drži dogovorjenih terminov za opravljanje pogodbenih del; - če izvajalec brez soglasja naročnika poveča ceno del; - če preneha poslovati ali mu je prepovedano opravljanje dejavnosti na osnovi sodne ali

druge prisilne določbe; - če je zoper izvajalca uveden katerikoli insolventni postopek; - če izvajalec ne bo priglasil vseh podizvajalcev;

- če izvedbeni kader izvajalca ne zagotavlja zadostnega števila delavcev in se zato poraja

sum, da pogodbena dela ne bodo pravočasno končana. Izvajalec sme odstopiti od pogodbe: − če naročnik tudi po naknadno postavljenem roku ne posreduje navodil v zvezi z

njegovimi vprašanji, pa so ta bistvena za izvedbo del.

15. člen Odstop od pogodbe se izvede v pisni obliki, z navedbo razloga ali razlogov, zaradi katerih se od pogodbe odstopa. Ne glede na to, katera od pogodbenih strank od pogodbe odstopa, je izvajalec dolžan izvršena dela zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem, stroške teh del pa nosi tista od pogodbenih strank, ki je odgovorna za razloge, da je prišlo do odstopa od pogodbe. Naročnik ob prenehanju veljavnosti te pogodbe (ne glede na trajanje veljavnosti te pogodbe) ni dolžan povrniti izvajalcu nobenih vlaganj oz. stroškov v zvezi z izvajanjem te pogodbe in tudi nima do izvajalca nobenih drugih obveznosti, razen tistih, za katere ta pogodba to izrecno določa. Po prenehanju veljavnosti te pogodbe pripadajo izvajalcu izključno tista plačila po tej pogodbi, za plačilo katerih so bili na dan prenehanja veljavnosti te pogodbe izpolnjeni vsi pogoji v skladu s to pogodbo. GARANCIJSKI ROK

16. člen Skladno s posebnimi gradbenimi uzancami je garancijski rok za izvedena dela skladno s to pogodbo, vključno z vgrajeno opremo, najmanj tri (3) leta od dneva primopredaje ali skladno z jamstvi dobaviteljev materiala in vgrajene opreme. Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določbami Obligacijskega zakonika. Za zamenjane dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave. Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje. Odzivni rok izvajalca na obvestilo o napaki je do tri (3) dni in rok za odpravo napak do največ petnajst (15) dni. Če bi bil ta rok presežen, ima naročnik pravico naročiti odpravo napak pri tretji osebi na stroške izvajalca oziroma unovčiti ustrezno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.

Ob prevzemu bo izvajalec del predložil bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku. ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI NA GRADBIŠČU

17. člen Za morebitne nezgode, ki se pripetijo delavcem izvajalca odgovarja izvajalec, če pride do nezgode zaradi okoliščin na njegovi strani. V primeru nesreče bo sestavljen zapisnik, ki ga podpišejo priče, ter pooblaščeni osebi naročnika in izvajalca, ki sta določeni v 19. členu te pogodbe. POVRNITEV MOREBITNO POVZROČENE ŠKODE

18. člen

Izvajalec se s to pogodbo zavezuje, da bo naročniku povrnil vso škodo, ki bi temu nastala na objektih, v povezavi z izvajanjem pogodbenih del, v slučaju poškodb na objektih naročnika. KONČNE DOLOČBE Kontaktne osebe

19. člen Pooblaščeni predstavnik naročnika po tej pogodbi je ................................................. Pooblaščeni zastopnik izvajalca po tej pogodbi je ................................................. Naročnik bo za nadzor del, ki so predmet te pogodbe imenoval nadzornika.

20. člen

Izvajalec je dolžan kjerkoli in kadarkoli varovati dobro ime in poslovni ugled naročnika. Veljavnost pogodbe

21. člen

Predmetna pogodba velja z dnem izpolnitve odložnega pogoja predložitve zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter fotokopije polic splošne civilne odgovornosti.

Odgovornost za podizvajalce

23. člen Izvajalec za vse svoje delavce in delavce podizvajalca odgovarja kot za samega sebe in se torej v vsakem primeru šteje, kot da je posamezno obveznost iz naslova te pogodbe izpolnil (ali ni izpolnil ali kršil) sam in to ne glede na to ali gre za posledico njegovega ravnanja in/ali za posledico ravnanja njegovega podizvajalca. Reševanje sporov

24. člen

Pogodbeni stranki bosta katerakoli nesoglasja v zvezi s to pogodbo najprej skušali rešiti sporazumno in izvensodno, če pa to ne bi bilo mogoče in bi katerakoli pogodbena stranka svoje zahtevke zoper drugo pogodbeno stranko iz naslova te pogodbe uveljavljala pred sodiščem, pa je za odločanje krajevno pristojno stvarno pristojno sodišče v Velenju. SKLENITEV POGODBE IN ŠTEVILO IZVODOV

25. člen

Kakršnekoli spremembe oz. dopolnitve te pogodbe so veljavne le, če so dogovorjene v pisni obliki. Pogodbeni stranki se dogovorita, da se pred izvedbo dodatnih del sklene aneks k pogodbi, v nasprotnem primeru naročnik ne nosi finančni posledic oz. izvajalec ne sme zahtevati poplačila.

26. člen

Predmetna pogodba (s prilogami) je sestavljena in podpisana v dveh (2) enakih izvodih (s prilogami), od katerih vsaka pogodbena stranka prejme en (1) izvod (s prilogami). Protikorupcijska klavzula

27. člen Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: – pridobitev posla ali – za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali – za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali – za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku ali organizaciji iz javnega sektorja

povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku

– naročnika, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni

stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku je nična. Izvajalec: Naročnik: Lekarne Velenje direktorica mag. Sabina Grm, mag.farm.

7. PROJEKT IDEJNE ZASNOVE

Priloge: 0 – vodnilna mapa 1 – načrt arhitekture

Documents

FINALIZACIJA NOVEGA PROSTORA ZA LEKARNO … · 4 2. NAVODILO PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 1. točka Predmet javnega naročila obsega: Finalizacija novega prostora za Lekarno Šmartno