FIDEICOMISO PARA LA CINETECA NACIONAL DIRECCIÓN DE ... · direcciÓn de administraciÓn y finanzas subdirecciÓn de recursos materiales y servicios generales co nvo c at o ri a a

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

FIDEICOMISO PARA LA CINETECA NACIONAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Resumen de Convocatoria No. 006/2010 En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 134, y de conformidad con los Artículos 24, 26 Fracción I, 27 Fracción I, 28, 29 y 30 Fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se informa del procedimiento de la Licitación Pública Nacional Electrónica No. 11230001-005-10, relativa a la Construcción y Adecuación de Espacio de la Sala Multimedia en el Fideicomiso sobre la Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado, mismas que fueron publicadas el día 23 de septiembre de 2010 en el Sistema de Compras Gubernamentales (Compranet), disponiendo gratuitamente de un ejemplar de las Convocatorias para su consulta en la página www.compranet.gob.mx, así como en las instalaciones de la Convocante, ubicadas en Avenida México Coyoacán No. 389, Colonia Xoco, Código Postal 03330, Delegación Benito Juárez, en México, Distrito Federal, a realizarse con una reducción de plazos para la Presentación y Apertura de Proposiciones, autorizado por la Directora General del Fideicomiso, el día 21 de septiembre de 2010, con fundamento en el Artículo 33 de la citada Ley, la cual se desarrollará conforme a lo siguiente

Número y Tipo de Licitación Nacional Electrónica No. 11230001-005-10 Descripción de la licitación Construcción y Adecuación de Espacio de la Sala

Multimedia en el Fideicomiso Volumen de la licitación Se detalla en la convocatoria

Visita al Lugar de los trabajos 24 de septiembre de 2010 a las 11:00 horas en el domicilio de la Convocante

Junta de Aclaraciones 27 de septiembre de 2010 a las 11:00 horas

Presentación y Apertura de Proposiciones 04 de octubre de 2010 a las 11:00 horas Fallo 07 de octubre de 2010 a las 17:00 horas

Los licitantes, a su elección, podrán presentar sus proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica.

MÉXICO, D.F., A 28 DE SEPTIEMBRE DE 2010

LIC. JOSÉ JUAN MORALES LUNA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

http://www.compranet.gob.mx/



C O N V O C A T O R I A A L A L I C I T A C I Ó N

EL FIDEICOMISO PARA LA CINETECA NACIONAL, EN LO SUCESIVO EL FIDEICOMISO EN CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 24, 26 FRACCIÓN I, 27 FRACCIÓN I, 28, 29 Y 30 FRACCIÓN I LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EN LO SUCESIVO LA LEY, Y 34 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EN LO SUCESIVO EL REGLAMENTO, Y DEMÁS ORDENAMIENTOS

APLICABLES, CONVOCA A LOS INTERESADOS QUE NO SE ENCUENTREN EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE SE ESTABLECEN EN EL ARTÍCULO 51 Y 78 DE LA LEY EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO NO. 11230001-005-10, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, PARA LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIO DE LA SALA MULTIMEDIA EN EL FIDEICOMISO, SITA EN AVENIDA MÉXICO COYOACÁN NÚMERO 389, COL. XOCO, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, MÉXICO, DF, CP.03330, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES:

BASES EN QUE SE DESARROLLARÁ EL PROCEDIMIENTO Y REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

Í N D I C E

CAPITULO 1

GENERALIDADES DE LA OBRA

CAPITULO 2

PROPUESTAS CONJUNTAS

CAPITULO 3

INICIO Y TÉRMINO DE LOS TRABAJOS

CAPITULO 4

OTORGAMIENTO DE ANTICIPOS

CAPITULO 5

GARANTÍAS

CAPITULO 6

VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS

CAPITULO 7

JUNTA DE ACLARACIONES

CAPITULO 8

INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS

CAPITULO 9

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

CAPITULO 10

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

CAPITULO 11

CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPUESTAS

CAPITULO 12

LICITACIÓN DESIERTA O CANCELACIÓN DE LA MISMA

CAPITULO 13

COMUNICACIÓN DE FALLO

CAPITULO 14

DEL CONTRATO

CAPITULO 15

FORMA, TÉRMINOS Y CONDICIONES DE PAGO



CAPITULO 16

PENAS CONVENCIONALES

CAPITULO 17

RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

CAPITULO 18

COMPLEMENTARIAS

CAPITULO 19

ANEXOS

CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE OBRAS, EN ESTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN SE ESTABLECEN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES A LAS QUE DEBERÁN SUJETARSE LOS LICITANTES QUE DECIDAN PARTICIPAR POR ESCRITO O A TRAVÉS DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA.

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY, EN LA PRESENTE LICITACIÓN SE PODRÁN UTILIZAR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, CONFORME AL “ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES PARA EL USO DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, EN EL ENVÍO DE PROPUESTAS DENTRO DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS QUE CELEBREN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, ASÍ COMO EN LA PRESENTACIÓN DE LAS INCONFORMIDADES POR LA MISMA VÍA”, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 09 DE AGOSTO DEL AÑO 2000, EN CUYO CASO, DEBERÁN PREVIAMENTE HABER CERTIFICADO SUS MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA ANTE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, HABER OBTENIDO EL PROGRAMA INFORMÁTICO Y CONTAR CON EL CERTIFICADO DIGITAL VIGENTE QUE COMO MEDIO DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DEBERÁN UTILIZAR EN SUSTITUCIÓN DE LA FIRMA AUTÓGRAFA PARA ENVIAR SUS PROPUESTAS Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA. A TITULO INFORMATIVO Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY, LAS LICITACIONES PÚBLICAS PODRÁN LLEVARSE A CABO A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS, CONFORME A LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE EMITA LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN CUYO CASO LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE SE ENCUENTREN AUTORIZADAS POR LA MISMA, ESTARÁN OBLIGADAS A REALIZAR TODOS SUS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN MEDIANTE DICHA VÍA, SALVO EN LOS CASOS JUSTIFICADOS QUE AUTORICE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, ASÍ MISMO EN LA PRESENTACIÓN DE LAS INCONFORMIDADES POR LA MISMA VÍA, DEBERÁN LLEVARSE A CABO DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 9 DE AGOSTO DEL AÑO 2000. . LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS DEBERÁN SER FIRMADAS AUTÓGRAFAMENTE POR LOS LICITANTES O SUS APODERADOS EN LA ÚLTIMA HOJA DE CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE LA MISMA; SALVO TRATÁNDOSE DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS O PRESUPUESTO DE OBRA O SERVICIOS Y LOS PROGRAMAS SOLICITADOS, MISMOS QUE DEBERÁN SER FIRMADOS EN CADA HOJA. EN EL CASO DE QUE ÉSTAS SEAN ENVIADAS A TRAVÉS DE MEDIOS

REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, EN SUSTITUCIÓN DE LA FIRMA AUTÓGRAFA, SE EMPLEARÁN MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA, LOS CUALES PRODUCIRÁN LOS MISMOS EFECTOS QUE LAS LEYES OTORGAN A LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES Y, EN CONSECUENCIA, TENDRÁN EL MISMO VALOR PROBATORIO. CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGREN LA PROPOSICIÓN Y AQUÉLLOS DISTINTOS A ÉSTA, DEBERÁN ESTAR PREFERENTEMENTE FOLIADOS EN TODAS Y CADA UNA DE LAS HOJAS QUE LOS INTEGREN. SE DEBERÁN NUMERAR DE MANERA INDIVIDUAL LAS PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA, ASÍ COMO EL RESTO DE LOS DOCUMENTOS QUE ENTREGUE EL LICITANTE.


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES EN EL CASO DE QUE ALGUNA O ALGUNAS HOJAS DE LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR CAREZCAN DE FOLIO Y SE CONSTATE QUE LA O LAS HOJAS NO FOLIADAS MANTIENEN CONTINUIDAD NO SERÁ DESECHADA LA PROPOSICIÓN. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 30 FRACCIÓN I DE LA LEY, ÚNICAMENTE PODRÁN PARTICIPAR PERSONAS DE NACIONALIDAD MEXICANA Y QUE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN, EL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS SEA CONSIDERADO POR LO MENOS EL TREINTA POR CIENTO DE MANO DE OBRA NACIONAL. DE CONFORMIDAD CON EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, SE CONSIDERARÁ COMO MANO DE OBRA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESPECIALISTAS, TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS NACIONALES, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA DE NATURALEZA SIMILAR QUE SE REQUIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADA POR PERSONAS DE NACIONALIDAD MEXICANA, PARA EFECTOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 30 DE LA LEY

SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE CONSULTAR Y OBTENER LA CONVOCATORIA POR MEDIO DE COMPRANET PARA TODOS LOS LICITANTES INTERESADOS EN PARTICIPAR; ASIMISMO HA SIDO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN UN RESUMEN DE LA PRESENTE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY. LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN SE ENCUENTRA DISPONIBLE PARA CONSULTA EN LA DIRECCIÓN DE INTERNET: http://www.compranet.gob.mx, O BIEN EN LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO, Y SU OBTENCIÓN ES GRATUITA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY, SIENDO OBLIGATORIO QUE LOS CONVOCADOS CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. 1. GENERALIDADES DE LA OBRA

1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE OBRA PARTIDA ÚNICA.- CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIO DE LA SALA

MULTIMEDIA EN EL FIDEICOMISO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

IDIOMA LAS PROPOSICIONES DEBERÁN PRESENTARSE EN IDIOMA ESPAÑOL, SALVO AQUELLOS TÉRMINOS QUE DERIVADO DE SU NATURALEZA DEBAN SER EXPRESADO EN SU IDIOMA ORIGEN, ACOMPAÑADOS DE UNA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL.

1.2 MONEDA LAS PROPUESTAS DEBERÁN PRESENTARSE EN PESOS MEXICANOS.

1.3 PROHIBICIÓN DE LA NEGOCIACIÓN NINGUNA DE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ASÍ COMO EN LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS LICITANTES, PODRÁN SER NEGOCIADAS.

1.4 LOS LICITANTES CONOCERÁN QUE LA PRESENTE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN INICIA CON LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA, Y CONCLUYE CON LA EMISIÓN DEL FALLO Y LA FIRMA DE CONTRATO, LO ANTERIOR PARA FINES DE RECLAMACIÓN DENTRO DE LA VIGENCIA DEL PROCEDIMIENTO ENUNCIADO.




1.5 CUALQUIER PERSONA PODRÁ ASISTIR A LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN EN CALIDAD DE OBSERVADOR, BAJO LA CONDICIÓN DE REGISTRAR SU ASISTENCIA Y ABSTENERSE DE INTERVENIR EN CUALQUIER FORMA EN EL MISMO, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY.

2. PROPUESTAS CONJUNTAS

DOS O MÁS PERSONAS PODRÁN PRESENTAR CONJUNTAMENTE PROPOSICIONES SIN NECESIDAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD, O NUEVA SOCIEDAD EN CASO DE PERSONAS MORALES, SIN EMBARGO EN LA PROPOSICIÓN PRESENTADA, ASÍ COMO LA MANERA EN QUE SE EXIGIRÍA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES. LA PROPOSICIÓN DEBERÁ SER FIRMADA POR EL REPRESENTANTE COMÚN QUE PARA ESE ACTO HAYAN DESIGNADO, YA SEA AUTÓGRAFAMENTE O POR LOS MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA. EN ESTE CASO, EL CONTRATO DEBERÁ SER FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE CADA UNA DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES EN LA PROPOSICIÓN, A QUIENES SE CONSIDERARÁ, PARA EFECTOS DE LA CONVOCATORIA Y EL CONTRATO, COMO RESPONSABLES SOLIDARIOS O MANCOMUNADOS, IDENTIFICANDO CON PRECISIÓN LA PARTE DE LA OBRA QUE EJECUTARÁ CADA UNO, O LA PARTICIPACIÓN QUE TIENE EN EL GRUPO. EL CONVENIO PRESENTADO EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES FORMARÁ PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO COMO UNO DE SUS ANEXOS. SON REQUISITOS CON LOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LAS PERSONAS QUE DECIDAN PRESENTAR PROPUESTAS CONJUNTAS LOS SIGUIENTES, CONFORME AL ARTÍCULO 47 DEL REGLAMENTO DE LA LEY:

CUALQUIERA DE LOS INTEGRANTES DE LA AGRUPACIÓN PODRÁ PRESENTAR EL ESCRITO MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTE SU INTERÉS EN PARTICIPAR EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

DEBERÁN CELEBRAR ENTRE SÍ UN CONVENIO PRIVADO, EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES EL REPRESENTANTE COMÚN DEBERÁ SEÑALAR QUE LA PROPOSICIÓN SE PRESENTA EN FORMA CONJUNTA, ESTE DOCUMENTO SE INCLUIRÁ EN EL SOBRE QUE CONTENGA LA PROPOSICIÓN. EL FIDEICOMISO REVISARÁ QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

A. NOMBRE, DOMICILIO Y REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LAS

PERSONAS INTEGRANTES, SEÑALANDO, EN SU CASO, LOS DATOS DE LOS INSTRUMENTOS PÚBLICOS CON LOS QUE SE ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LAS PERSONAS MORALES Y, DE HABERLAS, SUS REFORMAS Y MODIFICACIONES ASÍ COMO EL NOMBRE DE LOS SOCIOS QUE APAREZCAN EN ÉSTAS;

B. NOMBRE Y DOMICILIO DE LOS REPRESENTANTES DE CADA UNA DE LAS PERSONAS

AGRUPADAS SEÑALANDO, EN SU CASO, LOS DATOS DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS CON LAS QUE ACREDITEN LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN;

C. DESIGNACIÓN DE UN REPRESENTANTE COMÚN, OTORGÁNDOLE PODER AMPLIO Y

SUFICIENTE PARA ATENDER TODO LO RELACIONADO CON LA PROPOSICIÓN Y CON EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA;

D. DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES OBJETO DEL CONTRATO QUE CORRESPONDERÁ

CUMPLIR A CADA PERSONA INTEGRANTE, ASÍ COMO LA MANERA EN QUE SE EXIGIRÁ EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, Y



E. ESTIPULACIÓN EXPRESA DE QUE CADA UNO DE LOS FIRMANTES QUEDARÁ

OBLIGADO JUNTO CON LOS DEMÁS INTEGRANTES, YA SEA EN FORMA SOLIDARIA O MANCOMUNADA, SEGÚN SE CONVENGA, PARA EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y DEL CONTRATO, EN CASO DE QUE SE LES ADJUDIQUE EL MISMO;

EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES EL REPRESENTANTE COMÚN DE LA AGRUPACIÓN DEBERÁ SEÑALAR QUE LA PROPOSICIÓN SE PRESENTA EN FORMA CONJUNTA. EL CONVENIO A QUE HACE REFERENCIA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 47 DEL REGLAMENTO DE LA LEY SE PRESENTARÁ CON LA PROPOSICIÓN Y, EN CASO DE QUE A LOS LICITANTES QUE LA HUBIEREN PRESENTADO SE LES ADJUDIQUE EL CONTRATO, DICHO CONVENIO FORMARÁ PARTE DEL MISMO COMO UNO DE SUS ANEXOS;

3. INICIO Y TÉRMINO DE LOS TRABAJOS

LAS FECHAS ESTIMADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, ES EL DÍA 13 DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2010. EN CONSECUENCIA EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SERÁ DE 64 DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS.

4. OTORGAMIENTO DE ANTICIPOS

EL FIDEICOMISO OTORGARÁ AL LICITANTE ADJUDICADO, EN UNA SOLA EXHIBICIÓN UN ANTICIPO DEL 30% DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO ANTES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN MONEDA NACIONAL, EL IMPORTE DEL ANTICIPO SE PONDRÁ A DISPOSICIÓN DEL CONTRATISTA A PARTIR DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL 2010, CONTRA LA ENTREGA DE LA

GARANTÍA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 48, FRACCIÓN I DE LA LEY EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES EXIGIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, EN LA CUAL SE DEBERÁ DECLARAR QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS SE APLICARÁN DEBIDAMENTE, SE EFECTUARÁ LA EXACTA AMORTIZACIÓN Y EN SU CASO LA DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS. PREVIAMENTE A LA ENTREGA DEL ANTICIPO, EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL FIDEICOMISO UN PROGRAMA EN EL QUE SE ESTABLEZCA LA FORMA EN QUE SE APLICARÁ DICHO ANTICIPO CONTEMPLANDO EN CASO DE SER NECESARIO LA CONSTRUCCIÓN DE SUS OFICINAS TEMPORALES EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y EN SU CASO PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS ASÍ COMO, PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS QUE DEBERÁN OTORGAR, YA QUE DE CONFORMIDAD CON ESTE PROGRAMA PRESENTADO, SE PRECISARÁ EN EL CONTRATO RESPECTIVO. EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL FIDEICOMISO REQUERIRÁ EN CUALQUIER MOMENTO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO AL CONTRATISTA LA INFORMACIÓN CONFORME A LA CUAL SE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.

EL IMPORTE DEL ANTICIPO DEBERÁ SER CONSIDERADO OBLIGATORIAMENTE POR LOS LICITANTES PARA LA DETERMINACIÓN DEL COSTO FINANCIERO DE SU PROPOSICIÓN, DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY.



LOS ANTICIPOS OTORGADOS DEBERÁN AMORTIZARSE PROPORCIONALMENTE CON CARGO A LA PRIMERA DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN POR TRABAJOS EJECUTADOS Y EN SU CASO EN LAS SUBSECUENTES. EL ANTICIPO SERÁ ENTREGADO AL LICITANTE ADJUDICADO, PREVIA ENTREGA DE LA FIANZA CORRESPONDIENTE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA Y CONTRA ENTREGA DEL RECIBO CORRESPONDIENTE. EL LICITANTE QUE HUBIERE SIDO FAVORECIDO CON LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL 100% DEL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO OTORGADO MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, PREVIO A SU ENTREGA, MEDIANTE FIANZA EXPEDIDA POR UNA INSTITUCIÓN LEGALMENTE AUTORIZADA SEÑALANDO A FAVOR DE BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. FIDEICOMISO PARA LA CINETECA NACIONAL, DEBIENDO PRESENTARLA EN LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA DEL

FIDEICOMISO, QUIEN VERIFICARÁ Y RUBRICARÁ SU CONTENIDO SITA EN AVENIDA MÉXICO COYOACÁN NÚMERO 389, COL. XOCO, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, MÉXICO, DF, CP.03330, ADEMÁS DE LO ANTERIOR, LA FIANZA DEBERÁ CONTENER EL TEXTO DEL ANEXO 9B.

EL FIDEICOMISO, CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE Y ÚNICAMENTE CON EL OBJETO DE COMPROBAR LA DEBIDA APLICACIÓN DE LOS ANTICIPOS, PODRÁ PRACTICAR REVISIONES Y AUDITORIAS EN CUALQUIER TIEMPO, PARA TAL EFECTO, EL CONTRATISTA DEBERÁ OTORGAR LAS FACILIDADES NECESARIAS Y ACREDITAR FEHACIENTEMENTE LA APLICACIÓN DE LOS MISMOS, MEDIANTE LA EXHIBICIÓN DE LAS FACTURAS DE PAGOS REALIZADOS A SUS PROVEEDORES DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE. EN CASO DE EXISTIR UN CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO ENTRE EL FIDEICOMISO Y EL LICITANTE GANADOR, ÉSTE SE CELEBRARÁ EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 50 FRACCIÓN VI Y 59 DE LA LEY OTORGÁNDOSE EL ANTICIPO QUE CORRESPONDA SIN QUE EXCEDA EL PORCENTAJE ORIGINALMENTE AUTORIZADO. EN CASO DE QUE EXISTA UN SALDO FALTANTE POR AMORTIZAR, ÉSTE DEBERÁ LIQUIDARSE EN LA ESTIMACIÓN FINAL, ES DECIR LA ÚLTIMA QUE SE PRESENTE PARA SU PAGO POR PARTE DEL CONTRATISTA.

5. GARANTÍAS

5.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DEL

CONTRATO

EL LICITANTE GANADOR QUE RESULTE BENEFICIADO CON LA ASIGNACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTA CONVOCATORIA, DEBERÁ CONSTITUIR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LA ASIGNACIÓN DE CONTRATO ANTES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, MISMA QUE DEBERÁ SER MEDIANTE FIANZA EXPEDIDA POR UNA INSTITUCIÓN DE FIANZAS LEGALMENTE AUTORIZADA EN TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL EN MATERIA, A FAVOR DE BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. FIDEICOMISO PARA LA CINETECA NACIONAL Y A DISPOSICIÓN DEL FIDEICOMISO, DEBERÁ PRESENTARSE A MAS TARDAR EL 11 DE OCTUBRE DE 2010, PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO EN LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA DEL FIDEICOMISO, QUIEN VERIFICARÁ Y RUBRICARÁ SU CONTENIDO SITA EN AVENIDA MÉXICO COYOACÁN NÚMERO 389, COL. XOCO, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, MÉXICO, DF, CP.03330, DE CONFORMIDAD CON EL TEXTO DEL ANEXO 9C.



PARA LIBERAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DEL FIDEICOMISO.

5.2 DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS EL CONTRATISTA ADJUDICADO DEBERÁ PRESENTAR A MAS TARDAR EL 11 DE OCTUBRE DE 2010, PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, UNA PÓLIZA DE FIANZA QUE POR LO MENOS CUBRA EL MONTO CORRESPONDIENTE AL 10%(DIEZ POR CIENTO) DEL

MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, ANTES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EXPEDIDA POR INSTITUCIÓN AFIANZADORA MEXICANA AUTORIZADA, MEDIANTE LA CUAL ESTARÁ OBLIGADO A RESPONDER DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS EN LA QUE HUBIEREN INCURRIDO, TANTO EN SU INTEGRIDAD FÍSICA COMO EN SUS BIENES MATERIALES, CAUSADOS CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. DICHA PÓLIZA DEBERÁ CUMPLIMENTAR LO SIGUIENTE:

ESTAR VIGENTE DURANTE EL TIEMPO EN QUE SE REALICEN LOS TRABAJOS. QUE PARA LOS SUPUESTOS EN QUE SE OTORGUEN PRÓRROGAS O ESPERAS A

LOS CONTRATISTAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, HASTA QUE ÉSTE ÚLTIMO CUMPLA A CABALIDAD CON LAS OBLIGACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS QUE EN SU CASO HUBIERA OCASIONADO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y EN SU ETAPA DE VERIFICACIÓN Y FINIQUITO.

QUE ESTARÁ VIGENTE AÚN EN LOS CASOS DE MODIFICACIONES DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS, LA PÓLIZA DE FIANZA SE DEBERÁ MODIFICAR EN CONSECUENCIA.

QUE ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRÁ ACOTARSE A RAZÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA.

LO ANTERIOR, CON EL FIN DE GARANTIZAR LOS PROBABLES DAÑOS QUE PUDIERA OCASIONAR SU PERSONAL AL FIDEICOMISO. SI LOS DAÑOS O PERJUICIOS EXCEDEN ESE IMPORTE, EL PROVEEDOR ADJUDICADO SE HARÁ CARGO DEL PAGO QUE COMPLEMENTE A LA FIANZA.

5.3 DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE

CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO.

EL LICITANTE GANADOR AL CONCLUIR LOS TRABAJOS Y PREVIO A SU RECEPCIÓN, DEBERÁ CONSTITUIR FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO ANTES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A FAVOR DE BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N:C. FIDEICOMISO PARA LA CINETECA NACIONAL Y A DISPOSICIÓN DEL FIDEICOMISO, CON UNA VIGENCIA DE 12

MESES, A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, DEBERÁ PRESENTARSE EN LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA DEL FIDEICOMISO, QUIEN VERIFICARÁ Y RUBRICARÁ SU CONTENIDO SITA EN AVENIDA MÉXICO COYOACÁN NÚMERO 389, COL. XOCO, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, MÉXICO, DF, CP.03330.

CONFORME A LOS LINEAMIENTOS PÁRA LA REDUCCIÓN DE LOS MONTOS DE GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO DE PROVEDORES Y CONTRATISTAS SE ESTARÁ A LO ESTABLECIDO EN LOS REGISTROS PARA LOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS CONFORME A LAS DISPOSICIONES QUE AL EFECTO EMITA LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.



6. VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS

LA ASISTENCIA A LA MISMA SERÁ OPTATIVA PARA LOS LICITANTES INTERESADOS EN PARTICIPAR EN LA OBRA ANTES DESCRITA, ÉSTA SE INICIARÁ A LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2010, EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL

FIDEICOMISO, ATENDIDOS POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEPENDIENTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, QUIEN EXTENDERÁ LA CONSTANCIA A CADA LICITANTE Y LEVANTARÁ EL ACTA CORRESPONDIENTE, EN CASO DE NO ASISTIR EL DÍA Y HORA ANTES SEÑALADOS, SE RECOMIENDA QUE LOS LICITANTES VISITEN LOS LUGARES EN QUE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS A EFECTO DE CUMPLIR CON EL ANEXO 2A .DE LA PRESENTE CONVOCATORIA,

PARA QUE CONSIDERANDO LAS ESPECIFICACIONES Y DOCUMENTACIÓN RELATIVA, INSPECCIONEN LOS LUGARES DE TRABAJO, Y HAGAN LAS VALORACIONES DE LOS ELEMENTOS QUE SE REQUIEREN Y LOS GRADOS DE DIFICULTAD E IMPLICACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, ESTIMEN LAS CONDICIONES LOCALES, AMBIENTALES, ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS REFERENTES AL GRADO DE DIFICULTAD DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR Y SUS IMPLICACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO, CLIMATOLÓGICAS O CUALQUIER OTRA QUE PUDIERA AFECTAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EN NINGÚN CASO EL FIDEICOMISO ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD ALGUNA POR LAS CONCLUSIONES QUE LOS LICITANTES OBTENGAN AL EXAMINAR LOS LUGARES Y CIRCUNSTANCIAS ANTES SEÑALADAS Y EL HECHO DE QUE UN LICITANTE NO SE FAMILIARICE CON LAS CONDICIONES IMPERANTES, NO LE RELEVA DE SU OBLIGACIÓN PARA EJECUTAR Y CONCLUIR LA OBRA EN LA FORMA Y TÉRMINOS CONVENIDOS, EN EL CASO DE QUE EL FIDEICOMISO DECIDA ENCOMENDÁRSELOS, POR LO QUE NO PODRÁN INVOCAR SU DESCONOCIMIENTO O SOLICITAR MODIFICACIONES AL CONTRATO POR TAL MOTIVO. AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, PODRÁN ASISTIR LOS INTERESADOS Y SUS AUXILIARES, ASÍ COMO AQUELLOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE AUTORICE EL FIDEICOMISO; LOS LICITANTES QUE CONSULTEN LA CONVOCATORIA CON POSTERIORIDAD A LA VISITA, PODRÁ PERMITÍRSELES EL ACCESO AL LUGAR EN QUE SE LLEVARÁN A CABO LOS TRABAJOS, SIEMPRE Y CUANDO LO SOLICITEN CON ANTICIPACIÓN DE POR LO MENOS VEINTICUATRO HORAS ANTES DE LA FECHA ESTABLECIDA PARA EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS DE ACUERDO AL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 38 DEL REGLAMENTO

VIGENTE, EN ESTOS CASOS, LA CONVOCANTE NO TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE DESIGNAR A UN TÉCNICO QUE GUÍE DICHA VISITA.

7. JUNTA DE ACLARACIONES

LA JUNTA DE ACLARACIONES SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2010, A LAS 11:00 HORAS. SALA 7 “ALEJANDRO GALINDO” DEL FIDEICOMISO, UBICADA EN AVENIDA MÉXICO COYOACÁN NÚMERO 389, COL XOCO, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, CP. 03330, MÉXICO, DF. LA CUAL SERÁ PRESIDIDA POR EL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR EL FIDEICOMISO, QUIÉN SERÁ ASISTIDO POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, A FIN DE QUE SE RESUELVAN LAS DUDAS Y PLANTEAMIENTOS DE LOS LICITANTES, DE CONFORMIDAD CON EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 35 DE LA LEY; CABE MENCIONAR QUE LA ASISTENCIA A LA MISMA SERÁ OPCIONAL PARA CADA UNO DE LOS LICITANTES. EN LA[S] JUNTA[S] DE ACLARACIONES, LA CONVOCANTE RESOLVERÁ LAS DUDAS O CUESTIONES QUE SOBRE LA CONVOCATORIA, LES FORMULEN LOS INTERESADOS DEBIENDO CONSTAR TODO ELLO EN EL ACTA QUE SE LEVANTE, DE CONFORMIDAD CON EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 35 DE LA LEY Y 39 ÚLTIMO PÁRRAFO DE SU REGLAMENTO.



EL FIDEICOMISO PODRÁ LLEVAR A CABO MODIFICACIONES A LA PRESENTE CONVOCATORIA, YA SEA POR INICIATIVA PROPIA O EN ATENCIÓN A LAS ACLARACIONES SOLICITADAS POR LOS LICITANTES DURANTE LA O LAS JUNTAS DE ACLARACIONES Y/O A MÁS TARDAR EL SEXTO DÍA NATURAL PREVIO AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, DICHAS MODIFICACIONES SE PODRÁN CONSULTAR A TRAVÉS DEL SISTEMA COMPRANET, www.compranet.gob.mx; A MÁS TARDAR EL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A AQUÉL EN QUE SE HAYAN EFECTUADO. LOS LICITANTES QUE SOLICITEN ACLARACIONES A LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 39 Y 61 FRACCIÓN VI DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEBERÁN PRESENTAR UN ESCRITO EN EL QUE EXPRESEN SU

INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN, POR SÍ O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO MANIFESTANDO EN TODOS LOS CASOS LOS DATOS GENERALES DEL INTERESADO Y EN SU CASO DEL REPRESENTANTE DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

a. DE LA PERSONA FÍSICA CLAVE DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES E

IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE. b. DEL LICITANTE: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES; NOMBRE Y

DOMICILIO, ASÍ COMO, EN SU CASO, LOS DE SU APODERADO O REPRESENTANTE. TRATÁNDOSE DE PERSONAS MORALES, ADEMÁS SE SEÑALARÁ LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA, IDENTIFICANDO LOS DATOS DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS Y, DE HABERLAS, SUS REFORMAS Y MODIFICACIONES, CON LAS QUE SE ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LAS PERSONAS MORALES, ASÍ COMO EL NOMBRE DE LOS SOCIOS, Y

c. DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE: DATOS DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS EN LAS QUE LE FUERON OTORGADAS LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN Y SU IDENTIFICACIÓN OFICIAL.

PARA EL CASO DE LAS PROPUESTAS CONJUNTAS, CUALQUIERA DE LOS INTEGRANTES DE LA AGRUPACIÓN PODRÁ PRESENTAR EL ESCRITO MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTE SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.

LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN PODRÁN ENTREGARSE PERSONALMENTE POR ESCRITO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, O ENVIARSE A TRAVÉS DE COMPRANET, SEGÚN CORRESPONDA, ASÍ COMO ENVIARLAS A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y A LOS CORREOS ELECTRÓNICOS, [email protected] y [email protected], A MÁS TARDAR 24 HORAS ANTES DE LA FECHA Y HORA EN QUE

SE VAYA A REALIZAR LA JUNTA DE ACLARACIONES, TAL COMO SE SEÑALA EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 35 DE LA LEY Y 39 PÁRRAFO TERCERO DEL REGLAMENTO DE LA LEY,

EL FIDEICOMISO DENTRO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES PODRÁ SEÑALAR LA FECHA Y HORA PARA LA CELEBRACIÓN DE ULTERIORES JUNTAS, SIEMPRE Y CUANDO SE CELEBRE LA ÚLTIMA JUNTA AL MENOS SEIS DÍAS NATURALES PREVIOS AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, NO SE EFECTUARÁN ACLARACIONES POSTERIORES A LA ÚNICA Y/O ÚLTIMA REUNIÓN, POR LO QUE SE RECOMIENDA A LOS LICITANTES REVISAR DETALLADAMENTE LA CONVOCATORIA. LAS PERSONAS QUE HAYAN PRESENTADO ESCRITO EN EL QUE EXPRESEN SU INTERÉS EN PARTICIPAR, CONFORME A LO SEÑALADO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA; PODRÁN PRESENTAR PREGUNTAS RELATIVAS A LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, A EFECTO DE CUMPLIR CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 35 DE LA LEY Y ARTÍCULO 39, TERCER PÁRRAFO DEL REGLAMENTO, MISMAS QUE DEBERÁN PRESENTARLAS POR ESCRITO O POR MEDIO DE COMPRANET, PREFERENTEMENTE CON ANTICIPACIÓN AL ACTO, EN EL DOMICILIO

DE LA CONVOCANTE SITO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES UBICADO EN


mailto:[email protected]




AVENIDA AV. MÉXICO COYOACÁN NÚMERO 389 COL. XOCO, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ CP. 03330 EN MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, O BIEN EN EL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES. LAS MODIFICACIONES PROVENIENTES DE LA O LAS JUNTAS DE ACLARACIONES, EN NINGÚN CASO PODRÁN CONSISTIR EN LA SUSTITUCIÓN O VARIACIÓN SUSTANCIAL DE LOS TRABAJOS CONVOCADOS ORIGINALMENTE, O BIEN, EN LA ADICIÓN DE OTROS DISTINTOS. POR LO QUE CUALQUIER MODIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, INCLUYENDO LAS QUE RESULTEN DE LA O LAS JUNTAS DE ACLARACIONES, FORMARÁ PARTE DE LA CONVOCATORIA Y DEBERÁ SER CONSIDERADA POR LOS LICITANTES EN LA ELABORACIÓN DE SU PROPOSICIÓN.

8. INTEGRACIÓN DE LA “PROPOSICIÓN” Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS

PARA LA INTEGRACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN A TRAVÉS DE MEDIOS

REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, LOS LICITANTES DEBERÁN CONSIDERAR LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

8.1. LOS LICITANTES A SU ELECCIÓN, PODRÁN PRESENTAR SUS PROPOSICIONES Y LA

DOCUMENTACIÓN DISTINTA A ESTA, POR ESCRITO O A TRAVÉS DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA; EN LO QUE NO CONTRAVENGA A LAS DISPOSICIONES

VIGENTES Y PARA LO CUAL SERÁ NECESARIO QUE TOMEN EN CUENTA LAS SIGUIENTES GENERALIDADES:

a) EN EL CASO QUE LOS LICITANTES OPTEN POR EL USO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

ELECTRÓNICA PARA ENVIAR SUS PROPOSICIONES, ELLO NO LIMITA QUE PARTICIPEN EN LOS DIFERENTES ACTOS DERIVADOS DE LAS LICITACIONES.

b) PARA ENVÍO DE LA PROPOSICIÓN POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN

ELECTRÓNICA, EL LICITANTE DEBERÁ UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE EL PROGRAMA INFORMÁTICO QUE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA LE PROPORCIONE (CompraNet).

c) PREFERENTEMENTE DEBERÁN IDENTIFICARSE CADA UNA DE LAS PÁGINAS QUE

INTEGRAN LA PROPOSICIÓN, CON LOS DATOS SIGUIENTES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, NÚMERO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, NÚMERO DE PÁGINA, CUANDO ELLO TÉCNICAMENTE SEA POSIBLE; DICHA IDENTIFICACIÓN DEBERÁ REFLEJARSE EN SU CASO EN LA IMPRESIÓN QUE SE REALICE DE LOS DOCUMENTOS DURANTE EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

d) ADICIONALMENTE, DEBERÁN EMPLEAR EN SUSTITUCIÓN DE LA FIRMA AUTÓGRAFA EL

MEDIO DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA PREVIAMENTE CERTIFICADO POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

e) EL SOBRE SERÁ GENERADO MEDIANTE EL USO DE TECNOLOGÍAS QUE RESGUARDEN LA

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN, DE TAL FORMA QUE SEA INVIOLABLE, MEDIANTE EL PROGRAMA INFORMÁTICO QUE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA LES PROPORCIONE UNA VEZ CONCLUIDO EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE SU MEDIO DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA.

f) ASIMISMO, LOS LICITANTES DEBERÁN CONFIRMAR POR MEDIOS DE TRANSMISIÓN

ELECTRÓNICA QUE LA PROPOSICIÓN ENVIADA A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS CORRESPONDE AL PROPIO LICITANTE, DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, EN EL ENTENDIDO DE QUE SI NO SE CUMPLE CON ESTE REQUISITO LA PROPOSICIÓN SERÁ DESECHADA,



DE CONFORMIDAD CON LA DISPOSICIÓN NOVENA DEL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES PARA EL USO DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, EN EL ENVÍO DE PROPOSICIONES DENTRO DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS QUE CELEBREN LAS SECRETARIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, ASÍ COMO EN LA PRESENTACIÓN DE LAS INCONFORMIDADES POR LA MISMA VÍA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 9 DE AGOSTO DE 2000.

g) LOS LICITANTES ADMITIRÁN QUE SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA LA PROPOSICIÓN Y

LA DEMÁS DOCUMENTACIÓN REQUERIDA POR LA CONVOCANTE, CUANDO EL SOBRE QUE CONTENGA DICHA INFORMACIÓN CONTENGA VIRUS INFORMÁTICO O NO PUEDA ABRIRSE POR CUALQUIER CAUSA MOTIVADA POR PROBLEMAS TÉCNICOS IMPUTABLES A SUS PROGRAMAS O EQUIPOS DE CÓMPUTO.

h) NOTIFICARÁN OPORTUNAMENTE A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA BAJO SU

RESPONSABILIDAD RESPECTO DE CUALQUIER MODIFICACIÓN O REVOCACIÓN DE LAS FACULTADES OTORGADAS A SU APODERADO O REPRESENTANTE A QUIEN LE HAYA SIDO ENTREGADO UN CERTIFICADO DIGITAL.

i) ACEPTARÁN QUE EL USO DE SU CERTIFICADO DIGITAL POR PERSONA DISTINTA A LA

AUTORIZADA QUEDARÁ BAJO SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD. j) RENUNCIARÁN TRATÁNDOSE DE PERSONAS EXTRANJERAS, A INVOCAR LA PROTECCIÓN

DE SU GOBIERNO EN CASO DE QUE SE SUSCITE ALGUNA CONTROVERSIA RELACIONADA CON EL USO DE COMPRANET, Y ACEPTARÁN SOMETERSE A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES FEDERALES COMPETENTES.

k) ACEPTARÁN QUE SE TENDRÁN POR NOTIFICADOS DEL FALLO Y DE LAS ACTAS QUE SE

LEVANTEN CON MOTIVO DE LA PRESENTE LICITACIÓN CUANDO ESTOS SE ENCUENTREN A SU DISPOSICIÓN A TRAVÉS DE COMPRANET.

l) EL PLAZO MÁXIMO PARA LA RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES POR MEDIOS REMOTOS DE

COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA SERÁ DE UNA HORA ANTES DE INICIADO EL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TIEMPO ESTABLECIDO POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

PARA LA INTEGRACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN POR ESCRITO LOS

LICITANTES DEBERÁN CONSIDERAR LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

8.2. LAS PROPOSICIONES POR ESCRITO DEBERÁN PRESENTARSE POR LOS LICITANTES CON LA TOTALIDAD DE LOS DATOS QUE LE SEAN SOLICITADOS YA SEA A MÁQUINA O MANUSCRITO CON LETRA DE MOLDE CLARA, CON TINTA NEGRA, SIN CORRECCIONES NI ENMENDADURAS O TACHADURAS.

LAS PROPOSICIONES QUE SE ENTREGUEN FÍSICAMENTE DEBERÁN PRESENTARSE EN ORIGINAL EN SOBRE CERRADO Y SELLADO EN FORMA INVIOLABLE, EN EL ORDEN QUE SE ESTABLECE EN EL PUNTO 8.7 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, INCLUYENDO TODA LA

DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR EL FIDEICOMISO; SE SUGIERE QUE EL SOBRE DEBERÁ INDICAR EL NÚMERO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y OBJETO DE LA MISMA.

LA PROPOSICIÓN DEBERÁ ESTAR FIRMADA DE MANERA AUTÓGRAFA EN TODAS SUS HOJAS Y DOCUMENTOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA, LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ALGUNA FIRMA NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN DEL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO ESTA OMISIÓN NO SE PRESENTE EN AQUELLOS DOCUMENTOS



CONSIDERADOS COMO PRIORITARIOS; SIENDO ESTO EN LAS FOJAS ÚTILES QUE INTEGRAN LOS PROGRAMAS, EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y EL PRESUPUESTO TOTAL.

8.3. TODOS LOS PARTICIPANTES INSCRITOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, DEBERÁN PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA A SU PROPOSICIÓN PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DE SU REPRESENTADA, SIN QUE EL INCUMPLIMIENTO DE ESTE PUNTO SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN.

NOTA: PREFERENTEMENTE SE SUGIERE A LOS LICITANTES FOLIAR SU PROPOSICIÓN, SIN QUE EL INCUMPLIMIENTO DE ESTE PUNTO SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN.

8.4. DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA CONTENIDA EN LOS ASPECTOS TÉCNICO-ECONÓMICO.

(ANEXO LEGAL ÚNICO)

SE ENTENDERÁ POR DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA CONTENIDA EN EL ASPECTO TÉCNICO ECONÓMICO LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA POR EL FIDEICOMISO EN EL ANEXO LEGAL ÚNICO SEÑALADO EN ESTE PUNTO Y SERÁ DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA PARA TODOS LOS LICITANTES INTERESADOS, LA CUAL ESTARÁ CONFORMADA POR LA DOCUMENTACIÓN QUE SE PRECISA:

a) ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EL DOMICILIO PARA

OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y, EN SU CASO, DEL CONTRATO RESPECTIVO, MISMO QUE SERVIRÁ PARA PRACTICAR LAS NOTIFICACIONES AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRÁN TODOS SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SE SEÑALE OTRO DISTINTO, ASIMISMO MANIFESTARÁ SU ACEPTACIÓN PARA SER NOTIFICADO A TRAVÉS DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA. EL DOMICILIO SEÑALADO EN LA PROPOSICIÓN DEL LICITANTE SERÁ EL LUGAR DONDE ÉSTE RECIBIRÁ TODA CLASE DE NOTIFICACIONES QUE RESULTEN DE LOS CONTRATOS Y CONVENIOS QUE CELEBREN DE CONFORMIDAD CON LA LEY Y SU REGLAMENTO. MIENTRAS NO SE SEÑALE UN DOMICILIO DISTINTO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA CONVOCANTE, EL MANIFESTADO SE TENDRÁ COMO DOMICILIO CONVENCIONAL PARA PRACTICAR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES. LAS NOTIFICACIONES A LOS LICITANTES RESPECTO DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SE REALIZARÁN A TRAVÉS DE COMPRANET.

b) ESCRITO MEDIANTE EL CUAL DECLARE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE

ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LEY, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 8°, FRACCIÓN XX DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

c) DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 61 FRACCIÓN IX INCISO b) DEL

REGLAMENTO DE LA LEY, LAS PERSONAS A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY, QUE PRETENDAN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE UNA OBRA, DEBERÁN PRESENTAR MANIFIESTEN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTUDIOS, PLANES O PROGRAMAS QUE PREVIAMENTE HAYAN REALIZADO, INCLUYEN SUPUESTOS, ESPECIFICACIONES E INFORMACIÓN VERÍDICOS Y SE AJUSTAN A LOS REQUERIMIENTOS REALES DE LA OBRA A EJECUTAR, ASÍ COMO QUE, EN SU CASO, CONSIDERAN COSTOS ESTIMADOS APEGADOS A LAS CONDICIONES DEL MERCADO.

d) ESCRITO EN EL QUE LOS PARTICIPANTES MANIFIESTEN BAJO PROTESTA DE DECIR

VERDAD QUE SON DE NACIONALIDAD MEXICANA.



e) PARA EL CASO DE LAS PERSONAS FÍSICAS CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, Y DOCUMENTACIÓN EN LA QUE SE CONTEMPLE LA ACTIVIDAD.

f) PARA EL CASO DE PERSONAS MORALES, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 61

FRACCIÓN VI DEL REGLAMENTO, ESCRITO MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTE QUE SU REPRESENTANTE CUENTA CON LAS FACULTADES AMPLIAS Y SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA, MISMO QUE CONTENDRÁ LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

DE LA PERSONA MORAL: CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL, MANIFESTACIÓN DE LA FORMA EN QUE SE ADMINISTRA LA SOCIEDAD, DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA, RELACIÓN DE LOS NOMBRES DE LOS ACCIONISTAS, NÚMERO Y FECHA DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS EN LAS QUE CONSTE EL ACTA CONSTITUTIVA Y, EN SU CASO, SUS REFORMAS O MODIFICACIONES, SEÑALANDO EL NOMBRE, NÚMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN DEL NOTARIO O FEDATARIO PÚBLICO QUE LAS PROTOCOLIZÓ; ASIMISMO LOS DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO.

DEL REPRESENTANTE: NOMBRE DEL APODERADO, NÚMERO Y FECHA DE LOS INSTRUMENTOS NOTARIALES DE LOS QUE SE DESPRENDAN LAS FACULTADES PARA SUSCRIBIR LA PROPOSICIÓN, SEÑALANDO NOMBRE, NÚMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN DEL NOTARIO O FEDATARIO PÚBLICO QUE LO PROTOCOLIZÓ.

g) DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, MEDIANTE LA CUAL LOS LICITANTES MANIFIESTEN DE

QUE POR SÍ MISMOS, O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y CUALQUIER OTRO ASPECTO QUE LES OTORGUE CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS LICITANTES.

LOS ESCRITOS ALUDIDOS EN LOS INCISOS ANTERIORES DEBERÁN SER PRESENTADOS PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE Y DEBERÁN CONTENER EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN Y OBJETO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

h) LAS PERSONAS FÍSICAS, DEBERÁN PRESENTAR COPIA SIMPLE DE LA IDENTIFICACIÓN

OFICIAL EN ANVERSO Y REVERSO, PARA EL CASO DE PERSONAS MORALES, DEL

REPRESENTANTE LEGAL O BIEN DE LA PERSONA QUE FIRME Y ACEPTE LOS ALCANCES LEGALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA PROPOSICIÓN.

i) COPIA SIMPLE DE LA DECLARACIÓN FISCAL O BALANCE GENERAL DE LOS EJERCICIOS

2008 Y 2009 AUDITADO DEL LICITANTE, CON EL QUE SE ACREDITE QUE LA CAPACIDAD FINANCIERA PARA LA REALIZACIÒN DE LOS TRABAJOS.

EN EL CASO DE QUE LOS LICITANTES PONGAN A DISPOSICIÓN DEL FIDEICOMISO INFORMACIÓN DE NATURALEZA CONFIDENCIAL, DEBERÁN SEÑALARLO POR ESCRITO A LA CONVOCANTE EN LA FORMA Y TÉRMINOS QUE ESTABLECE LOS ARTÍCULOS 18 Y 19 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. LA PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS SEÑALADOS EN ESTOS INCISOS SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA LEGAL, RESULTANDO OBLIGATORIA PARA LOS LICITANTES INTERESADOS EN PARTICIPAR, SIENDO INDEPENDIENTE DE LA PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS EN EL NUMERAL 8.7 DE LA



PRESENTE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, RELATIVO A LOS ASPECTOS TÉCNICO Y ECONÓMICO. INDISTINTAMENTE DE LA FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE, EL LICITANTE AL QUE SE LE ADJUDIQUEN LOS TRABAJOS, PRESENTARÁ A LA CONVOCANTE PARA SU COTEJO, ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA DE LOS DOCUMENTOS CON LOS QUE ACREDITE SU EXISTENCIA LEGAL Y LAS FACULTADES DE SU REPRESENTANTE PARA SUSCRIBIR EL INSTRUMENTO JURÍDICO CORRESPONDIENTE CONFORME A LO SIGUIENTE:

I. TRATÁNDOSE DE PERSONA MORAL, ACTA CONSTITUTIVA, TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTE QUE FUE CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS Y QUE TIENE SU DOMICILIO EN EL TERRITORIO NACIONAL, COMPROBANTE DE DOMICILIO, PODER DE LA PERSONA QUE FIRMARA, RFC E IDENTIFICACIÒN.

II. TRATÁNDOSE DE PERSONA FÍSICA, COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE NACIMIENTO O, EN SU CASO, CARTA DE NATURALIZACIÓN RESPECTIVA, EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CON LA QUE ACREDITE TENER SU DOMICILIO LEGAL EN EL TERRITORIO NACIONAL Y REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.

8.5. REVISIONES PRELIMINARES

EL FIDEICOMISO PARA FACILITAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN EFECTUARÁ REVISIONES PRELIMINARES RESPECTO DE LA ESPECIALIDAD, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD DE LOS INTERESADOS, ASÍ COMO DE LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE ACUERDO CON LO QUE ESTABLEZCA LA LEY EN SUS NUMERALES 36 Y 74 BIS; Y 60 DE SU REGLAMENTO, POR LO MENOS TREINTA MINUTOS PREVIOS AL ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, EN LAS OFICINAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SITA EN AVENIDA MÉXICO COYOACÁN NÚMERO 389, COL. XOCO, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, MÉXICO, DF, CP.03330 DICHA REVISIÓN NO CONSTITUYE UNA PRESELECCIÓN DE LAS PROPOSICIONES O UNA PRECALIFICACIÓN DE LOS LICITANTES Y TENDRÁ EL CARÁCTER OPCIONAL. DE RESULTAR SATISFACTORIA DICHA REVISIÓN PRELIMINAR, EL FIDEICOMISO EMITIRÁ UNA CONSTANCIA DE ACREDITACIÓN, LA CUAL SERVIRÁ PARA DAR COMO CUMPLIMENTADA LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO LEGAL ÚNICO DE DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LOS ASPECTOS TÉCNICOS ECONÓMICOS. EL FIDEICOMISO SE CERCIORARÁ DE QUE LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR SE ENCUENTREN INSCRITOS EN EL REGISTRO ÚNICO DE CONTRATISTAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 74 BIS DE LA LEY.

8.6. ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD DE LOS LICITANTES

LOS LICITANTES QUE HUBIEREN SOLICITADO LA REVISIÓN PRELIMINAR SEÑALADA EN EL NUMERAL ANTERIOR DE LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSICIÓN TÉCNICA ECONÓMICA DEBERÁN PRESENTAR EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES:

COPIA SIMPLE DE LA CONSTANCIA DE ACREDITACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL ANEXO LEGAL ÚNICO, QUE RESULTAN DISTINTOS A LA PROPOSICIÓN SOLICITADOS EN EL



NUMERAL 8.4 DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, SIGNADA POR SERVIDOR PÚBLICO AUTORIZADO POR EL FIDEICOMISO.

COPIA SIMPLE DEL PODER NOTARIAL QUE ACREDITE AL REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL DEL LICITANTE PRESENTE EN EL ACTO, O EN SU CASO; CARTA PODER SIMPLE FIRMADA ANTE DOS TESTIGOS QUE INVISTA DE FACULTADES SUFICIENTES PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO, ASÍ COMO ORIGINAL Y COPIA DE UNA IDENTIFICACIÓN OFICIAL, AL IGUAL QUE LA DEL PODERDANTE FACULTADO, EN DICHA CARTA DEBERÁ PROPORCIONAR UNA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO, EN CASO DE CONTAR CON ÉL.

EN CASO DE NO HABER SOLICITADO LA REVISIÓN PRELIMINAR DE LOS DOCUMENTOS RELATIVOS A LA ACREDITACIÓN DISTINTOS A LA PROPOSICIÓN, SEÑALADA EN EL NUMERAL 8.5 DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, FUERA O DENTRO DEL SOBRE QUE CONTENGA

LA PROPOSICIÓN, EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR LO SIGUIENTE:

LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN EL NUMERAL 8.4 EN LA FORMA Y TÉRMINOS QUE EL MISMO ESTABLECE.

LOS PARTICIPANTES POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA ENVIARAN:

LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN EL NUMERAL 8.4, DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

8.7. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, ANEXO LEGAL ÚNICO Y ANEXOS QUE ACREDITAN LOS ASPECTOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS

EL “ANEXO LEGAL ÚNICO”.

1 DOCUMENTACIÓN DISTINTA DOCUMENTO 1A DEBERÁ CONTENER LOS DOCUMENTOS QUE SON PRECISADOS EN EL

NUMERAL 8.4 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN O BIEN

CONSTANCIA DE ACREDITACIÓN EMITIDA POR SERVIDOR PÚBLICO CORRESPONDIENTE INCISOS a) AL i). ANEXO 1A.

EL “ASPECTO TÉCNICO”, DEBERÁ CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

2 MANIFESTACIONES

DOCUMENTO 2A MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES Y DEMÁS DISPOSICIONES DE LA CONVOCANTE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 44 FRACCIÓN I Y 61 FRACCIÓN IX INCISO e) DEL REGLAMENTO DE LA LEY. ANEXO 2A

DOCUMENTO 2B MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE

CONOCER Y HABER CONSIDERADO LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN PROPORCIONADAS. ANEXO 2B



3 RELACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO, PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO, Y CURRÍCULUM

DOCUMENTO 3A RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADOS, CON OPCIÓN O SIN OPCIÓN A COMPRA, UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA CORRESPONDIENTE; TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD EN EL CASO DE QUE RESULTE GANADOR. ANEXO 3A

DOCUMENTO 3B RELACIÓN Y DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA DE

CUANDO MENOS UN AÑO Y CAPACIDAD TÉCNICA EN OBRAS SIMILARES,

CON LA IDENTIFICACIÓN DE LAS OBRAS REALIZADAS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, LA CUAL DEBERÁ CONTENER (ANEXO): - NOMBRE DEL CONTRATANTE, ANOTANDO EL NÚMERO TELEFÓNICO

DE LA PERSONA ENCARGADA DE LOS TRABAJOS CON LA FINALIDAD DE SOLICITAR REFERENCIAS.

- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. - IMPORTES TOTALES. - IMPORTES EJERCIDOS. - IMPORTES POR EJERCER. - PERIODO DE EJECUCIÓN Y, EN SU CASO FECHA PREVISTA DE

TERMINACIÓN

LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA PODRÁ SER: CONTRATOS, ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN, FINIQUITOS.

DOCUMENTO 3C CURRICULUM DE CADA UNO DE LOS INDIVIDUOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, LOS QUE DEBERÁN TENER EXPERIENCIA EN OBRAS CON CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MAGNITUD SIMILARES A LOS QUE SE LICITAN DE CUANDO MENOS UN AÑO. ANEXO 3C

DOCUMENTO 3D CARTA DE DESIGNACIÓN DEL REPRESENTANTE TÉCNICO DEL LICITANTE

EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, EL CUAL DEBERÁ CONTAR CON LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA, ANEXANDO EL COMPROBANTE DE SOLICITUD DE CERTIFICADO DE FIEL EMITIDOS POR AUTORIDAD CERTIFICADORA Y EL COMPROBANTE CORRESPONDIENTE QUE LO FACULTE COMO USUARIO DEL PROGRAMA INFORMÁTICO DE LA BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA PÚBLICA (BEOP). INCLUIR COPIA DE LA CÉDULA PROFESIONAL DEL MISMO. ANEXO 3D

DOCUMENTO 3E DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, OBJETO DE ESTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN. ANEXO 3E



DOCUMENTO 3F PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LAS RESTRICCIONES TÉCNICAS QUE PROCEDAN CONFORME A AL PROYECTO QUE ESTABLEZCA EL FIDEICOMISO. ANEXO 3F

DOCUMENTO 3G RUTA CRÍTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CORRESPONDIENTE. (DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN X DEL ART. 45A DEL REGLAMENTO)

DOCUMENTO 3H

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN EL QUE MANIFIESTE QUE APORTARA 5 (CINCO) AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR CONCEPTO DE DERECHOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL QUE LLEVA A CABO LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS

4 DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA

DOCUMENTO 4A DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA, LOS CUALES DEBERÁN INTEGRARSE POR COPIA SIMPLE DE LA DECLARACIÓN FISCAL DE LOS DOS AÑOS ANTERIORES 2008 Y 2009 Y/O PRESENTAR EL BALANCE GENERAL AUDITADO DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTE A LOS DOS AÑOS ANTERIORES (2008 Y 2009); Y EL COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS BÁSICAS. ANEXO 4A

EL “ASPECTO ECONÓMICO”, DEBERÁ CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

5 ANÁLISIS Y RELACIONES

DOCUMENTO 5A ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES, DONDE SE INCLUIRÁN LOS MATERIALES A UTILIZAR CON SUS CORRESPONDIENTES CONSUMOS Y COSTOS; ASÍ COMO LOS DE MANO DE OBRA, MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CON SUS CORRESPONDIENTES RENDIMIENTOS Y COSTOS. (LOS PRECIOS DEBERÁN COTIZARSE SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A.). ANEXO 5A SE DEBERÁ ENTREGAR CD QUE CONTENGA EL ARCHIVO ELECTRÓNICO.

DOCUMENTO 5B ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL,

ANEXANDO EL TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACIÓN DE SALARIOS. ANEXO 5B



DOCUMENTO 5C ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, DEBIENDO CONSIDERAR ESTOS, PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, COSTOS Y RENDIMIENTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS NUEVOS. ANEXO 5C

DOCUMENTO 5D ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS

ANEXO 5D

DOCUMENTO 5E RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS QUE SE

REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. ANEXO 5E

DOCUMENTO 5F UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE. ANEXO 5F

6 DATOS BÁSICOS

DOCUMENTO 6A LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA

PROPOSICIÓN AGRUPADOS POR MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, CON LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES. ANEXO 6A

7 CATÁLOGO DE CONCEPTOS

DOCUMENTO 7A CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES

DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES, CONCEPTO Y TOTAL DE LA PROPOSICIÓN. SE SUGIERE QUE SE DEBERÁ ENTREGAR CD QUE CONTENGA EL ARCHIVO ELECTRÓNICO. ANEXO 7A

DOCUMENTO 7B RESUMEN DEL IMPORTE Y PRESUPUESTO TOTAL DE LOS TRABAJOS.

ANEXO 7B

8 PROGRAMAS

DOCUMENTO 8A

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR EL FIDEICOMISO, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS O BIEN REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA. SE DEBERÁ ENTREGAR PREFERENTEMENTE UN CD QUE CONTENGA EL ARCHIVO ELECTRÓNICO. ANEXO 8A

DOCUMENTO 8B PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y

CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR EL FIDEICOMISO. SE DEBERÁ ENTREGAR PREFERENTEMENTE UN CD QUE CONTENGA EL ARCHIVO ELECTRÓNICO. ANEXO 8B



DOCUMENTO 8C PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS. SE DEBERÁ ENTREGAR PREFERENTEMENTE UN CD QUE CONTENGA EL ARCHIVO ELECTRÓNICO. ANEXO 8C

DOCUMENTO 8D PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y

CUANTIFICADO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS. SE DEBERÁ ENTREGAR PREFERENTEMENTE UN CD QUE CONTENGA EL ARCHIVO ELECTRÓNICO. ANEXO 8D

9 GENERALES

DOCUMENTO 9A MODELO DE CONTRATO ANEXO 9A Y CARTA DE QUE CONOCE SU

CONTENIDO.

DOCUMENTO 9B MODELO DE FIANZA DE ANTICIPO ANEXO 9B CARTA DE QUE CONOCE SU

CONTENIDO.

DOCUMENTO 9C MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 9C Y CARTA DE QUE

CONOCE SU CONTENIDO.

DOCUMENTO 9D MODELO DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS ANEXO 9D Y CARTA DE QUE CONOCE SU CONTENIDO.

DOCUMENTO 9E NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE) ANEXO 9E

DOCUMENTO 9F FORMATO PARA LA VERIFICACIÓN DE LA RECEPCIÓN DE LOS

DOCUMENTOS QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. ANEXO No. 9F

NOTA: LOS LICITANTES PODRÁN UTILIZAR FORMATOS PROPIOS, SIEMPRE Y CUANDO SE ASIENTE

AL CALCE EL NOMBRE DE LA EMPRESA QUE LO EXPIDE Y SE RESPETE LA ESTRUCTURA DEL FORMATO, SIN OMITIR NINGUNO DE LOS DATOS SOLICITADOS POR EL FIDEICOMISO EN LOS ADJUNTOS A LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

9. ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

SE CELEBRARÁ EL DÍA 04 DE OCTUBRE DEL 2010. A LAS 11:00 HORAS. SALA 7 “ALEJANDRO GALINDO” DE LA CINETECA NACIONAL, UBICADA EN AVENIDA MÉXICO COYOACÁN NÚMERO 389, COL XOCO, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, CP. 03330, MÉXICO, DF. A PARTIR DE LA HORA SEÑALADA PARA EL INICIO DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, NO SE PERMITIRÁ EL ACCESO A NINGÚN LICITANTE NI OBSERVADOR, O SERVIDOR PÚBLICO AJENO AL ACTO. UNA VEZ INICIADO EL ACTO, SE



PROCEDERÁ A REGISTRAR A LOS ASISTENTES, SALVO AQUÉLLOS QUE YA SE HUBIEREN REGISTRADO, EN CUYO CASO SE PASARÁ LISTA A LOS MISMOS.

DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y SU REGLAMENTO, UNA VEZ RECIBIDAS LAS PROPOSICIONES, SE PROCEDERÁ A SU APERTURA, HACIÉNDOSE CONSTAR LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE LA EVALUACIÓN DE SU CONTENIDO, EL FORMATO DENOMINADO “FORMATO PARA LA VERIFICACIÓN DE LA RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES”, SERVIRÁ A CADA PARTICIPANTE COMO CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ENTREGUE EN ESTE ACTO, ASENTÁNDOSE DICHA RECEPCIÓN EN EL ACTA RESPECTIVA O EN SU CASO ANEXÁNDOSE COPIA DE LA CONSTANCIA ENTREGADA A CADA LICITANTE.

SE ABRIRÁ EN PRIMER TÉRMINO, LAS PROPOSICIONES ENVIADAS POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, POSTERIORMENTE LAS DE LOS LICITANTES QUE HAYAN PRESENTADO SU PROPOSICIÓN EN EL PROPIO ACTO. EL FIDEICOMISO HARÁ CONSTAR EN EL ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, LAS QUE POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICOS FUERON RECIBIDAS EN TIEMPO Y FORMA, PROPORCIONANDO COPIA DE DICHA ACTA A LOS LICITANTES PRESENTES QUE HAYAN PRESENTADO SU PROPOSICIÓN EN DICHOS MEDIOS. EN EL SUPUESTO QUE DURANTE EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES POR CAUSAS AJENAS A LA VOLUNTAD DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA O DEL FIDEICOMISO, NO SEA POSIBLE ABRIR LAS PROPOSICIONES POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, EL ACTO SE REANUDARÁ A PARTIR DE QUE SE RESTABLEZCAN LAS CONDICIONES QUE DIERON ORIGEN A LA INTERRUPCIÓN, SALVO LO PREVISTO EN EL INCISO D) DE LA DISPOSICIÓN SEXTA DEL ACUERDO PUBLICADO POR LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO (AHORA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA) EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EN FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2000 EN LO QUE NO CONTRAVENGA A LAS DISPOSICIONES VIGENTES. EL FIDEICOMISO SE ABSTENDRÁ DE RECIBIR CUALQUIER PROPOSICIÓN QUE SE PRESENTE DESPUÉS DE LA FECHA Y HORA ESTABLECIDA EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y EN EL RESUMEN DE LA CONVOCATORIA CORRESPONDIENTE. DE ENTRE LOS LICITANTES QUE HAYAN ASISTIDO, ESTOS ELEGIRÁN A UNO, QUE EN FORMA CONJUNTA CON EL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR EL FIDEICOMISO PARA PRESIDIR DICHO ACTO, RUBRICARÁN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE LAS PROPOSICIONES, LAS QUE

PARA ESTOS EFECTOS CONSTARÁN DOCUMENTALMENTE. SE LEVANTARÁ EL ACTA CORRESPONDIENTE QUE SERVIRÁ DE CONSTANCIA DE LA CELEBRACIÓN DEL ACTO, EN LA QUE SE HARÁN CONSTAR EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS PROPOSICIONES, EN SU CASO, SE ASENTARÁ LOS HECHOS RELEVANTES Y MANIFESTACIONES A QUE HAYA LUGAR, ASÍ COMO LA NOTIFICACIÓN DE LA FECHA EN LA QUE

SE LLEVARÁ A CABO EL FALLO. UNA VEZ RECIBIDAS TODAS LAS PROPOSICIONES, EL SERVIDOR PÚBLICO QUE PRESIDA EL ACTO DARÁ LECTURA AL IMPORTE TOTAL DE CADA PROPOSICIÓN. LA OMISIÓN DE FIRMA POR PARTE DE LOS LICITANTES NO INVALIDARÁ EL CONTENIDO Y LOS EFECTOS DEL ACTA QUE SE LEVANTE CON RELACIÓN A LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.



LOS LICITANTES QUE HUBIEREN PRESENTADO SU PROPOSICIÓN POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, ACEPTAN QUE SE TENDRÁN POR NOTIFICADOS DEL ACTA QUE SE LEVANTE CUANDO ESTA SE ENCUENTRE A SU DISPOSICIÓN A TRAVÉS DEL PROGRAMA INFORMÁTICO DE COMPRANET, A MÁS TARDAR EL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE QUE SE CELEBRE CADA EVENTO, SIN MENOSCABO DE QUE PUEDAN ACUDIR A RECOGER COPIA DEL ACTA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES UBICADO EN AVENIDA MÉXICO COYOACÁN NÚMERO 389, COL XOCO, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, CP. 03330, MÉXICO, DF., INDEPENDIENTEMENTE AL EJEMPLAR DEL ACTA QUE SERÁ COLOCADA EN EL TABLERO DE AVISOS DEL FIDEICOMISO, UBICADO FRENTE A LA UNIDAD DE ENLACE, EN EL PASILLO DE ACCESO PRINCIPAL, ASÍ MISMO ESTARÁN A SU DISPOSICIÓN DURANTE EL TÉRMINO DE CINCO DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA DE LA CELEBRACIÓN DE DICHO ACTO, EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DEL FIDEICOMISO, SIENDO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONTENIDO Y OBTENER COPIA DE LA MISMA. RECIBIDAS LAS PROPOSICIONES, ÉSTAS NO PODRÁN SER RETIRADAS O DEJARSE SIN EFECTO, POR LO QUE DEBERÁN CONSIDERARSE VIGENTES DENTRO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO LICITATORIO HASTA SU CONCLUSIÓN.

10. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

EL FIDEICOMISO, PARA HACER LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES, COMPROBARÁ QUE LAS MISMAS INCLUYAN LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, TANTO EN EL ASPECTO TÉCNICO COMO EN EL ECONÓMICO. LA CONVOCANTE EN CUALQUIER ETAPA DEL PROCEDIMIENTO LICITATORIO PODRÁ CORROBORAR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN QUE EL LICITANTE PRESENTE EN TÉRMINOS GENERALES EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, CUANDO LO JUZGUE NECESARIO PARA LA EVALUACIÓN A DETALLE DE LA PROPOSICIÓN EN EL ASPECTO TÉCNICO Y ECONÓMICO, SOLICITARÁ AL LICITANTE LA COMPROBACIÓN FEHACIENTE DE DICHA INFORMACIÓN, POR LO QUE ÉSTE OTORGARÁ LAS FACILIDADES NECESARIAS PARA SU VALIDACIÓN.

10.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN EL ASPECTO TÉCNICO

LA EVALUACIÓN DE LA PROPOSICIÓN EN EL ASPECTO TÉCNICO SE LLEVARA A CABO BAJO EL MECANISMO BINARIO DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 63 FRACCIÓN I INCISO a) DEL REGLAMENTO DE LA LEY Y SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 38 DE LA LEY Y 64 APARTADO A DE SU REGLAMENTO.

LA PROPOSICIÓN QUE SATISFAGA LOS ASPECTOS SEÑALADOS ANTERIORMENTE, SE CALIFICARÁ COMO ACEPTABLE TÉCNICAMENTE. REVISIÓN ANEXO LEGAL [1]

SE EVALUARÁ QUE LOS DOCUMENTOS SEÑALADOS EN EL NUMERAL 8.4 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA Y SE VERIFICARÁ QUE CUENTEN CON LOS REQUISITOS LEGALES SOLICITADOS POR EL FIDEICOMISO, QUE LOS ESCRITOS CUENTEN CON LOS DATOS REQUERIDOS EN LA FORMA Y TÉRMINOS EXPRESADOS EN LA CONVOCATORIA, ASÍ COMO QUE SU CONTENIDO SEA CONGRUENTE CON LA DOCUMENTACIÓN CONEXA PRESENTADA DENTRO DE LA PROPOSICIÓN.

REVISIÓN ANEXO TÉCNICO



DOCUMENTOS MANIFESTACIONES [ANEXOS 2A Y 2B]

SE EVALUARÁ QUE LAS MANIFESTACIONES SOLICITADAS COMO ANEXOS 2A Y 2B QUE CUENTEN CON LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR EL FIDEICOMISO EN LA FORMA Y TÉRMINOS QUE SE EXPRESAN EN LOS MISMOS.

DOCUMENTOS RELACIONADOS DE CARÁCTER TÉCNICO, PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO Y CURRICULUM [3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F Y 3G]

SE EVALUARÁ QUE LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO SEA LA ADECUADA PARA LA

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE PROPONE EL LICITANTE, LO QUE DETERMINARÁ LA CAPACIDAD Y LA OPERACIÓN DE LOS MISMOS Y QUE ESTOS TENGAN RELACIÓN CON LOS PROGRAMAS.

SE EVALUARÁ LA EXPERIENCIA QUE INFORMAN LOS LICITANTES, PARA DETERMINAR SUS ACTIVIDADES Y LA CAPACIDAD EN TRABAJOS SIMILARES AL OBJETO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

SE EVALUARÁ QUE EL LICITANTE CUENTE CON LA EXPERIENCIA NECESARIA EN MATERIA DE OBRA, ASÍ COMO CON LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SERÁN EL APOYO DEL SUPERINTENDENTE DE OBRA, EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, EN CUESTIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS.

SE EVALUARÁ QUE LA DESIGNACIÓN DEL REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA LICITANTE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS (SUPERINTENDENTE), CUENTE CON EL PERFIL, CUENTE CON CÉDULA PROFESIONAL Y LA EXPERIENCIA EN EL TIPO DE OBRA QUE SE VA A EJECUTAR MEDIANTE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

SE EVALUARÁ QUE LA DESCRIPCIÓN DE LA RUTA CRÍTICA SEA EL PROCESO ADECUADO Y CORRECTO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN TIEMPO Y FORMA, APEGADO AL PROGRAMA, EN CUESTIÓN DE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES.

10.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN EL ASPECTO ECONÓMICO

LA EVALUACIÓN DE LA PROPOSICIÓN EN EL ASPECTO ECONÓMICO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 65 DEL REGLAMENTO DE LA LEY.

UNA VEZ HECHA LA EVALUACIÓN EN EL ASPECTO ECONÓMICO LA PROPOSICIÓN QUE SATISFAGA LOS ASPECTOS ANTERIORES SE CALIFICARÁ COMO ACEPTABLE ECONÓMICAMENTE. SE EVALUARÁ QUE SEAN INCLUIDOS LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS, Y DE ESTOS,

SE ANALIZARÁ LA LIQUIDEZ Y SOLVENCIA DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS, MAGNITUD Y COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS, TOMANDO EN CUENTA:

– EL CAPITAL NETO DE TRABAJO DEL LICITANTE SEA SUFICIENTE PARA EL FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO CON SU ANÁLISIS FINANCIERO PRESENTADO.

– QUE EL LICITANTE TENGA CAPACIDAD PARA PAGAR SUS OBLIGACIONES.

– EL GRADO EN QUE EL LICITANTE DEPENDE DEL ENDEUDAMIENTO Y LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA.

SE EVALUARÁ QUE EL LICITANTE CUENTE CON EL APOYO ECONÓMICO SUFICIENTE,

EN EL CASO QUE EL MISMO NO SEA AUTOSUFICIENTE. DOCUMENTOS ANÁLISIS Y RELACIONES

SE EVALUARÁ QUE LOS PRECIOS SEAN ACORDES CON LAS CONDICIONES DE COSTOS VIGENTES EN LA ZONA O REGIÓN DONDE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS.



SE EVALUARÁ QUE LOS SALARIOS ESTÉN DE ACUERDO A LA ZONA O REGIÓN DONDE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS Y QUE INCLUYAN TODAS LAS PRESTACIONES SEÑALADAS POR LA LEGISLACIÓN QUE LE RESULTE APLICABLE.

SE EVALUARÁ QUE LOS RENDIMIENTOS Y SUS COSTOS ESTÉN DENTRO DEL PARÁMETRO DEL MERCADO.

SE EVALUARÁ QUE LOS GASTOS GENERALES SEAN LOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

SE EVALUARÁ QUE EL CAPITAL NETO DE TRABAJO SEA SUFICIENTE PARA EL FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS.

SE EVALUARÁ QUE SE CONSIDEREN LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.

DOCUMENTOS DATOS BÁSICOS [6A]

SE EVALUARÁ QUE LOS PRECIOS PRESENTADOS POR LOS LICITANTES (MATERIAL,

MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO) DENTRO DE SUS OFERTAS SEAN ACORDES CON LAS CONDICIONES DE COSTOS VIGENTES EN LA ZONA O REGIÓN, DONDE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS.

DOCUMENTO CATÁLOGO DE CONCEPTOS [7A Y 7B]

SE EVALUARÁ QUE EL CATÁLOGO PRESENTADO POR LOS LICITANTES, COINCIDA

CON EL PROPORCIONADO POR EL FIDEICOMISO, EN CUANTO AL CONTENIDO,

DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, Y QUE PRESENTE LOS PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES, CONCEPTO Y TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

SE VERIFICARÁ EL IMPORTE DE CADA CONCEPTO Y EL PRESUPUESTO TOTAL DE LOS TRABAJOS SEÑALADO EN LA PROPOSICIÓN.

DOCUMENTOS PROGRAMAS [8A, 8B, 8C, 8D, 8E]

AL EVALUAR EL PROGRAMA DE OBRA SE ANALIZARÁ QUE TENGA UNA SECUENCIA

LÓGICA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, QUE ESTOS SE PRESENTEN CALENDARIZADOS, PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO TANTO COMO POR EL CONTRATISTA, COMO POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA.

SE EVALUARÁ QUE LA UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA ESTE CALENDARIZADA OPORTUNAMENTE DE ACUERDO A LA SECUENCIA DEL PROGRAMA DE OBRA PROGRAMADAS SEMANALMENTE PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LA OBRA.

SE EVALUARÁ QUE LA UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA ESTE CALENDARIZADA OPORTUNAMENTE DE ACUERDO A LA SECUENCIA DEL PROGRAMA DE OBRA PROGRAMADAS SEMANALMENTE.

SE EVALUARÁ QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, ESTÉN CALENDARIZADOS OPORTUNAMENTE DE ACUERDO A LA SECUENCIA DEL PROGRAMA DE OBRA Y A LO ESPECIFICADO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, PROGRAMADAS SEMANALMENTE.

SE EVALUARÁ QUE LA UTILIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y DE SERVICIO ENCARGADOS DE LA DIRECCIÓN SEAN CALENDARIZADOS OPORTUNAMENTE, DE ACUERDO A LA SECUENCIA DEL PROGRAMA DE OBRA PROGRAMADAS SEMANALMENTE, ASÍ COMO CUANTITATIVAMENTE Y CUALITATIVAMENTE Y QUE DICHO PERSONAL GARANTICE EL ADECUADO DESARROLLO DE LA OBRA

10.3 ADJUDICACIÓN



EL FIDEICOMISO CON FUNDAMENTO EN LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY Y EL 68 DE SU REGLAMENTO Y COMO RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DETALLADA DE LOS

ASPECTOS LEGALES, TÉCNICO Y ECONÓMICO DE LAS PROPOSICIONES Y EN SU CASO, DE LA VALORACIÓN MEDIANTE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE PROPOSICIONES SOLVENTES, EMITIRÁ EL FALLO CORRESPONDIENTE. UNA VEZ HECHA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES, EL CONTRATO SE ADJUDICARÁ DE ENTRE LOS LICITANTES, A AQUÉL CUYA PROPOSICIÓN RESULTE SOLVENTE PORQUE REÚNE CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR EL FIDEICOMISO Y POR TANTO, GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS Y HUBIERE OFERTADO EL PRECIO MÁS BAJO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 38 PÁRRAFO QUINTO DE LA LEY Y 67 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE LA LEY.

PARA EL CASO DE EMPATE ENTRE LOS LICITANTES QUE RESULTEN SOLVENTES, ESTE SE RESOLVERÁ CONFORME LO ESTABLECE EL PENÚLTIMO PÁRRAFO ARTÍCULO 67 DEL

REGLAMENTO.

11. CAUSAS POR LAS QUE SERÁN DESECHADAS LAS PROPUESTAS

SE CONSIDERA QUE AFECTA DIRECTAMENTE LA SOLVENCIA DE LA PROPUESTA Y POR LO TANTO SUFICIENTE PARA DESCALIFICAR UNA PROPOSICIÓN, CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS: 11.1 LA PRESENTACIÓN PARCIAL U OMISIÓN DE ALGUNO DE LOS REQUISITOS

ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y SUS DOCUMENTOS ANEXOS, QUE IMPOSIBILITE DETERMINAR LA SOLVENCIA.

11.2 EL INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

REQUERIDAS POR EL FIDEICOMISO. 11.3 CUANDO LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICIÓN NO CONTENGAN LA

INFORMACIÓN EN LOS TÉRMINOS Y FORMAS SOLICITADAS POR EL FIDEICOMISO. 11.4 CUANDO LOS DOCUMENTOS PRIORITARIOS COMO LOS SON EL CATÁLOGO DE

CONCEPTOS, EL PRESUPUESTO TOTAL DE LOS TRABAJOS O LOS PROGRAMAS NO SEA PRESENTADO EN ORIGINAL Y NO SE ENCUENTREN FIRMADOS AUTÓGRAFAMENTE EN TODOS SUS TANTOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, PARA LOS LICITANTES POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA LA FIRMA ELECTRÓNICA Y LOS ARCHIVOS ENVIADOS SUSTITUIRÁN A LO SOLICITADO ANTERIORMENTE.

11.5 CUANDO LAS PROPOSICIONES PRESENTEN ALTERACIONES, RASPADURAS,

TACHADURAS Y/O ENMENDADURAS. (TÉCNICA Y/O ECONÓMICA) 11.6 CUANDO LOS LICITANTES QUE OPTEN POR PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA A LA

LICITACIÓN A TRAVÉS DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, Y LOS ARCHIVOS EN LOS QUE SE ENVÍE DICHA INFORMACIÓN, CONTENGAN VIRUS INFORMÁTICOS O NO PUEDAN ABRIRSE POR CUALQUIER CAUSA MOTIVADA POR PROBLEMAS TÉCNICOS IMPUTABLES A SUS PROGRAMAS O EQUIPOS DE CÓMPUTO, ELLO DE CONFORMIDAD EN EL INCISO (D), DE LA DISPOSICIÓN SEXTA DEL ACUERDO EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO (AHORA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA) Y PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN CON FECHA DEL 09 DE AGOSTO DEL 2000, QUE ESTABLECE QUE



ADMITIRÁN QUE SE TENDRÁN POR NO PRESENTADAS LAS PROPOSICIONES Y LA DEMÁS DOCUMENTACIÓN REQUERIDA POR LA CONVOCANTE, CUANDO SE SUSCITEN ESTOS SUPUESTOS.

11.7 CUANDO SE ACREDITE QUE EL LICITANTE SE ENCUENTRA EN CUALQUIERA DE LOS

SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 51 Y/O DEL ARTÍCULO 78 DE LA LEY. 11.8 CUANDO EL LICITANTE TENGA SUSCRITOS CONTRATOS EN LA MATERIA CON EL

FIDEICOMISO Y/O CUALQUIER DEPENDENCIA O ENTIDAD PERTENECIENTE A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, Y A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES, TENGA UN ATRASO EN SU PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES, EFECTIVIDAD DE GARANTÍAS, INICIO DE RESCISIÓN CONTRACTUAL POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉSTE, O CUALQUIER ACTO EN SU CONTRA DERIVADO DE INCUMPLIMIENTOS IMPUTABLES AL MISMO.

11.9 CUANDO EL LICITANTE PRESENTE VARIAS PROPOSICIONES BAJO EL MISMO O

DIFERENTES NOMBRES, YA SEA POR SÍ MISMO O FORMANDO PARTE DE CUALQUIER OTRA COMPAÑÍA O ASOCIACIÓN LEGALMENTE CONSTITUIDA.

11.10 CUANDO EL LICITANTE ACUERDE CON OTROS ELEVAR EL COSTO DE LOS TRABAJOS O

CUALQUIER OTRO ACUERDO QUE TENGA COMO FIN OBTENER UNA VENTAJA SOBRE LOS DEMÁS LICITANTES.

11.11 CUANDO EL LICITANTE HAYA SIDO DECLARADO O SUJETO A CONCURSO MERCANTIL O

ALGUNA FIGURA ANÁLOGA. 11.12 CUANDO LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA DIRECCIÓN DE

LOS TRABAJOS, NO CUENTEN CON LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD NECESARIA PARA LLEVAR LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO:

– LOS GRADOS ACADÉMICOS DE PREPARACIÓN PROFESIONAL.

– LA EXPERIENCIA LABORAL ESPECÍFICA EN OBRAS SIMILARES.

– LA CAPACIDAD TÉCNICA DE LAS PERSONAS FÍSICAS QUE SE ENCUENTREN RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

11.13 CUANDO LOS LICITANTES NO CUENTEN CON LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE

CONSTRUCCIÓN ADECUADO, SUFICIENTE Y/O NECESARIO, NO DIFERENCIANDO SI ES PROPIO O ES RENTADO, PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS REQUERIDOS POR EL FIDEICOMISO.

11.14 CUANDO LA PLANEACIÓN INTEGRAL PROPUESTA POR EL LICITANTE PARA EL

DESARROLLO Y ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS NO SEA CONGRUENTE, ADECUADA Y/O POSIBLE DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS REQUERIDOS POR EL FIDEICOMISO.

11.15 CUANDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DESCRITO NO ES ACEPTABLE, TODA VEZ

QUE DEMUESTRA QUE EL LICITANTE DESCONOCE LOS TRABAJOS A REALIZAR, NO TIENE LA EXPERIENCIA EN TRABAJOS SIMILARES, POR LO TANTO NO SE ENCUENTRA EN POSIBILIDADES DE EJECUTARLOS SATISFACTORIAMENTE, O BIEN, DICHO PROCEDIMIENTO NO SE ENCUENTRA ACORDE CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

11.16 CUANDO DEL ANÁLISIS CUALITATIVO EL FIDEICOMISO DETERMINE QUE LOS ESTADOS

FINANCIEROS:



– QUE EL CAPITAL NETO DE TRABAJO DEL LICITANTE NO SEA SUFICIENTE PARA EL FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO AL ANÁLISIS FINANCIERO PRESENTADO EN LA PROPOSICIÓN.

– QUE EL LICITANTE NO TENGA LA CAPACIDAD DE PAGAR LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS A RAZÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

11.17 CUANDO EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS NO CORRESPONDA Y

EXCEDA AL PLAZO ESTABLECIDO POR EL FIDEICOMISO. 11.18 CUANDO LOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE

SUMINISTRO Y UTILIZACIÓN, NO SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.

11.19 CUANDO LOS PROGRAMAS DE SUMINISTRO Y UTILIZACIÓN DE MATERIALES, MANO DE

OBRA Y MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, NO SEAN CONGRUENTES CON LOS CONSUMOS Y RENDIMIENTOS CONSIDERADOS POR EL LICITANTE Y EN EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO A REALIZAR.

11.20 CUANDO SE REQUIERA DE EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE Y LOS

SUMINISTROS NO SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.

11.21 CUANDO LOS INSUMOS PROPUESTOS POR EL LICITANTE NO CORRESPONDAN A LOS

PRECIOS PRESENTADOS EN LOS PROGRAMAS ANEXOS A SU PROPOSICIÓN. 11.22 CUANDO LAS CARACTERÍSTICAS Y CAPACIDAD DE LA MAQUINARÍA Y EL EQUIPO DE

CONSTRUCCIÓN Y ESTOS EN GENERAL NO SEAN LOS ADECUADOS, LOS NECESARIOS Y/O SUFICIENTES PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJETO DE LA CONVOCATORIA EN LAS CONDICIONES PARTICULARES DE LA EJECUCIÓN, ASIMISMO CUANDO LOS DATOS NO COINCIDAN CON EL LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PRESENTADO POR EL LICITANTE, O BIEN EN EL CASO DE QUE SEA ARRENDADA NO PRESENTE LAS CARTAS COMPROMISO CORRESPONDIENTE AL ARRENDADOR.

11.23 CUANDO DE LA MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CONSIDERADOS POR EL

LICITANTE, NO SEAN LAS ADECUADAS PARA DESARROLLAR LOS TRABAJOS, O BIEN QUE NO SEAN CONGRUENTES CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PROPUESTO POR EL LICITANTE.

11.24 CUANDO LA MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y LOS RENDIMIENTOS DE

ESTOS SEAN CONSIDERADOS COMO NUEVOS Y EL LICITANTE OMITA ANEXAR LOS APOYOS DE RENDIMIENTOS DETERMINADOS EN LOS MANUALES DEL FABRICANTE QUE CORRESPONDA. ASÍ COMO CUANDO NO CONSIDERE LAS CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DE LA ZONA DONDE VAYAN A SER REALIZADOS LOS TRABAJOS.

11.25 CUANDO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE LA CONVOCATORIA A LA

LICITACIÓN, EN EL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS NO SEA CONSIDERADO POR LO MENOS EL TREINTA POR CIENTO DE MANO DE OBRA NACIONAL.

11.26 CUANDO EN EL CONSUMO DE MATERIAL POR UNIDAD DE MEDIDA DETERMINADO POR

EL LICITANTE PARA EL CONCEPTO DE TRABAJO EN QUE INTERVIENEN, NO SEAN CONSIDERADOS LOS DESPERDICIOS, MERMAS Y EN SU CASO LOS USOS DE ACUERDO CON LA VIDA ÚTIL DEL MATERIAL.



11.27 CUANDO LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, NO SEAN LAS REQUERIDAS EN LAS NORMAS DE CALIDAD Y/O ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN ANEXAS A LA PRESENTE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

11.28 CUANDO EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y DE OBRA NO SEA EL ADECUADO

Y/O RESULTE INSUFICIENTE PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 11.29 CUANDO LOS PRECIOS PROPUESTOS POR EL LICITANTE NO SEAN ACEPTABLES Y/O NO

SEAN ACORDES CON LAS CONDICIONES VIGENTES EN EL MERCADO NACIONAL O DE LA ZONA O REGIÓN EN DONDE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS, INDIVIDUALMENTE O CONFORMANDO LA PROPOSICIÓN TOTAL.

11.30 CUANDO EN TODOS Y CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE INTEGRAN EL CATÁLOGO

NO SE ESTABLEZCA EL IMPORTE DEL PRECIO UNITARIO Y/O CUANDO ESTOS NO SEAN ANOTADOS CON NÚMERO Y CON LETRA, O BIEN CUANDO ESTOS NO SEAN COINCIDENTES ENTRE SÍ Y CON SUS RESPECTIVOS ANÁLISIS. DE PRESENTARSE ALGUNA DIFERENCIA PREVALECERÁ EL QUE COINCIDA CON EL DEL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CORRESPONDIENTE.

11.31 CUANDO EL ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS NO SE

HAYAN REALIZADO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA CONSIDERANDO:

- CUANDO LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO ESTÉN ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES.

- CUANDO LOS COSTOS DIRECTOS NO SE INTEGREN CON LOS CORRESPONDIENTES A MATERIALES, EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

- CUANDO LOS PRECIOS BÁSICOS DE LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES CONSIDERADOS EN LOS ANÁLISIS CORRESPONDIENTES, NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PARÁMETROS DE PRECIOS VIGENTES EN EL MERCADO.

- CUANDO LOS COSTOS BÁSICOS DE LA MANO DE OBRA NO SE HAYA OBTENIDO APLICANDO LOS FACTORES DE SALARIO REAL A LOS SUELDOS Y SALARIOS DE LOS TÉCNICOS Y TRABAJADORES DE ACUERDO A LO PREVISTO EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA.

- CUANDO EL CARGO POR EL USO DE HERRAMIENTA MENOR NO SE ENCUENTRE INCLUIDO Y/O NO SE HAYA DETERMINADO APLICANDO EL PORCENTAJE SOBRE EL MONTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA PARA LA EJECUCIÓN DE CONCEPTO DE TRABAJO DE QUE SE TRATE.

- CUANDO LOS COSTOS HORARIOS POR LA UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN NO SE HAYAN DETERMINADO POR HORA EFECTIVA DE TRABAJO.

11.32 CUANDO LOS ANÁLISIS DE COSTOS DIRECTOS NO SE HAYAN ESTRUCTURADO Y

DETERMINADO DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA CONSIDERANDO:

- CUANDO LOS COSTOS DE LOS MATERIALES CONSIDERADOS POR EL LICITANTE NO SEAN CONGRUENTES CON LA RELACIÓN DE COSTOS BÁSICOS Y CON LAS NORMAS DE CALIDAD EXPRESADAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

- CUANDO LOS COSTOS DE LA MANO DE OBRA CONSIDERADOS POR EL LICITANTE NO SEAN CONGRUENTES CON EL TABULADOR DE SALARIOS Y CON LOS COSTOS REALES QUE PREVALEZCAN EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS.

- CUANDO LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN SE HAYAN DETERMINADO CON BASE EN EL PRECIO Y



RENDIMIENTOS DE ESTOS CONSIDERADOS COMO NUEVOS, Y NO CONCUERDEN CON LOS RENDIMIENTOS QUE DETERMINE LOS MANUALES DE LOS FABRICANTES RESPECTIVOS, ASÍ COMO CON LAS CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DONDE SE VAYAN A REALIZAR LOS TRABAJOS.

11.33 CUANDO LOS ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS NO SE HAYAN ESTRUCTURADO Y

DETERMINADO DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA CONSIDERANDO:

- CUANDO EL ANÁLISIS NO SE HAYA VALORIZADO Y DESGLOSADO POR CONCEPTOS CON SU IMPORTE CORRESPONDIENTE Y/O NO SE HAYA ANOTADO EL IMPORTE TOTAL Y SU EQUIVALENTE PORCENTUAL SOBRE EL MONTO DEL COSTO DIRECTO.

- CUANDO PARA EL ANÁLISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS NO SE HAYAN CONSIDERADO ADECUADAMENTE LOS CORRESPONDIENTES A OFICINAS CENTRALES DEL LICITANTE, COMPRENDIENDO ÚNICAMENTE LOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA DEL LICITANTE ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LOS TRABAJOS Y LOS DE CAMPO NECESARIOS PARA LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA.

- CUANDO SE HAYA INCLUIDO ALGÚN CARGO QUE POR SUS CARACTERÍSTICAS O CONFORME A LA PRESENTE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, EL PAGO DEBIERE EFECTUARSE APLICANDO UN PRECIO UNITARIO ESPECÍFICO.

11.34 CUANDO EN EL ANÁLISIS Y CÁLCULO DEL COSTO FINANCIERO NO SE HAYA

ESTRUCTURADO Y DETERMINADO CONSIDERANDO LOS SIGUIENTES ASPECTOS: - CUANDO LOS INGRESOS POR CONCEPTO DEL ANTICIPO QUE LES SERÁ

OTORGADO AL CONTRATISTA DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO Y DEL PAGO DE LAS ESTIMACIONES NO SE CONSIDERE LA PERIODICIDAD Y SU PLAZO DE TRÁMITE DE PAGO; DEDUCIENDO EN EL MONTO DE LAS MISMAS LA AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS.

- CUANDO EL COSTO DE FINANCIAMIENTO NO ESTÉ REPRESENTADO POR UN PORCENTAJE DE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

- CUANDO LA TASA DE INTERÉS APLICABLE NO ESTÉ DEFINIDA CON BASE EN UN INDICADOR ECONÓMICO ESPECÍFICO.

- CUANDO EL COSTO DE FINANCIAMIENTO NO SEA CONGRUENTE CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN VALORIZADO CON MONTOS MENSUALES.

- CUANDO LA MECÁNICA PARA EL ANÁLISIS Y CÁLCULO DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO EMPLEADA POR EL LICITANTE NO SEA CONGRUENTE CON LO QUE ESTABLECE LA PRESENTE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

11.35 CUANDO EL CARGO POR UTILIDAD FIJADO POR EL LICITANTE NO SE ENCUENTRE DE

ACUERDO A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO. 11.36 CUANDO EN LA INTEGRACIÓN DE LA UTILIDAD NO SE HAYA ESTRUCTURADO Y

DETERMINADO CONSIDERANDO DENTRO DE SU MONTO INCLUIDO LA GANANCIA QUE EL LICITANTE DEBA PERCIBIR POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO LAS DEDUCCIONES E IMPUESTOS CORRESPONDIENTES.

11.37 CUANDO EL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN NO SEA CONGRUENTE CON TODOS

LOS DOCUMENTOS QUE LA INTEGRAN Y COINCIDA CON EL RESUMEN DE LA PROPOSICIÓN.

11.38 CUANDO LOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE EROGACIONES DE MATERIALES, DE MANO

DE OBRA, MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y/O INSTALACIÓN PERMANENTE NO SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.



11.39 CUANDO EN LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS PRECIOS POR UNIDAD DE TRABAJO TERMINADO EXISTA OMISIÓN DE CARGOS O PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS QUE SE REFLEJEN EN PRECIOS NO REMUNERATIVOS.

11.40 CUANDO EXISTAN INCONGRUENCIAS EN LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS

DIFERENTES DOCUMENTOS SOLICITADOS QUE CONFORMAN EL ANEXO LEGAL ÚNICO, EL ASPECTO TÉCNICO Y EL ASPECTO ECONÓMICO DE LA PROPOSICIÓN.

11.41 CUANDO EL FIDEICOMISO ACREDITE QUE PARTE O TOTALIDAD DE LA INFORMACIÓN O

DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR EL LICITANTE ES FALSA O APÓCRIFA.

11.42 LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE LOS ESCRITOS O MANIFIESTOS A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 34 DE ESTE REGLAMENTO, Y

11.43 LAS DEMÁS CAUSAS ESTABLECIDAS POR LA LEY, SU REGLAMENTO VIGENTE.

12 LICITACIÓN DESIERTA O CANCELACIÓN DE LA MISMA

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY, ASÍ COMO DEL ARTÍCULO (71) DE SU REGLAMENTO, EL FIDEICOMISO DECLARARA DESIERTA LA LICITACIÓN

EN LOS SIGUIENTES CASOS: CUANDO NINGÚN LICITANTE OBTENGA DE FORMA GRATUITA LA CONVOCATORIA PARA LA LICITACIÓN, CUANDO EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES NO SE RECIBA ALGUNA PROPOSICIÓN Y EN EL CASO DE QUE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS LICITANTES INTERESADOS NO REÚNAN LOS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN O SUS PRECIOS NO FUEREN ACEPTABLES. SE CONSIDERA QUE LOS PRECIOS DE LOS INSUMOS CONTENIDOS EN LAS PROPOSICIONES NO SON ACEPTABLES CUANDO SE PROPONGAN IMPORTES QUE SEAN NOTORIAMENTE SUPERIORES A LOS QUE SE DESPRENDAN DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO QUE SE REALICE PARA LA PRESUPUESTACIÓN DE LOS TRABAJOS, O BIEN, NO SIENDO NOTORIAMENTE SUPERIORES, REBASEN EL PRESUPUESTO ELABORADO DE MANERA PREVIA POR PARTE DEL FIDEICOMISO Y NO SEA FACTIBLE PAGARLOS.

DE IGUAL MANERA EL FIDEICOMISO PODRÁ CANCELAR UNA LICITACIÓN POR CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR, O CUANDO EXISTAN CIRCUNSTANCIAS JUSTIFICADAS QUE PROVOQUEN LA EXTINCIÓN DE LA NECESIDAD DE CONTRATAR LOS TRABAJOS O QUE DE CONTINUARSE CON EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PUDIERA OCASIONAR DAÑO O PERJUICIO AL FIDEICOMISO. LA DETERMINACIÓN DE LA CANCELACIÓN DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN DEBERÁ PRECISAR EL ACONTECIMIENTO QUE MOTIVA LA DECISIÓN, LA CUAL SE HARÁ DEL CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES QUE INTERVINIERON EN LA MISMA Y DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DENTRO DE LOS DÍEZ DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA CANCELACIÓN.

13. COMUNICACIÓN DE FALLO

EL FALLO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN SE DARÁ A CONOCER EN JUNTA PÚBLICA QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 07 DE OCTUBRE DE 2010 A LAS 17:00 HORAS, EN LA SALA 7

“ALEJANDRO GALINDO” DE LA CINETECA NACIONAL.

LA JUNTA PÚBLICA MENCIONADA EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, LIBREMENTE PODRÁN ASISTIR LOS LICITANTES QUE HUBIEREN PRESENTADO PROPOSICIONES, LEVANTÁNDOSE EL ACTA



RESPECTIVA, EL CONTENIDO DEL MISMO SE DIFUNDIRÁ A TRAVÉS DE COMPRANET EL MISMO DÍA QUE SE EMITA, PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN A LOS LICITANTES QUE HAYAN PARTICIPADO POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA. ASIMISMO A LOS LICITANTES SE LES ENVIARÁ POR CORREO ELECTRÓNICO UN AVISO INFORMÁNDOLES QUE EL FALLO SE ENCUENTRA A SU DISPOSICIÓN EN COMPRANET. EN EL CASO DE QUE LOS LICITANTES NO PROPORCIONEN LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY, EL FIDEICOMISO QUEDARÁ EXIMIDA DE LA OBLIGACIÓN DE REALIZAR EL AVISO A QUE HACEN REFERENCIA LOS PÁRRAFOS CUARTO Y OCTAVO DEL ARTÍCULO 39 DE LA LEY.

CON LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO POR EL QUE SE ADJUDIQUE EL CONTRATO, LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ÉSTE SERÁN EXIGIBLES, SIN PERJUICIO DE LA OBLIGACIÓN DE LAS PARTES DE FIRMARLO EN LA FECHA Y TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL FALLO. CUANDO SEA NOTIFICADO EL FALLO, EL LICITANTE GANADOR PODRÁ, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y RIESGO Y CON LA AUTORIZACIÓN DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, INICIAR LOS ACTOS PREVIOS AL INICIO DE LOS TRABAJOS, TALES COMO EL MOVIMIENTO DE MAQUINARIA, PERSONAL Y DEMÁS INSUMOS QUE CONSIDERE PERTINENTES A EFECTO DE AGILIZAR EL INICIO DE LOS TRABAJOS, SIEMPRE Y CUANDO EXISTAN LAS CONDICIONES PARA TALES EFECTOS. LO ANTERIOR INDEPENDIENTEMENTE DE LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO.

EL FIDEICOMISO PODRÁ DIFERIR LA COMUNICACIÓN DEL FALLO, SIEMPRE QUE EL NUEVO PLAZO FIJADO NO EXCEDA DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE PARA ESTE ACTO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 37, FRACCIÓN III, DE LA LEY. LAS PROPOSICIONES DESECHADAS, SERÁN DEVUELTAS A LOS LICITANTES, A SOLICITUD DE LOS MISMOS UNA VEZ TRANSCURRIDOS SESENTA DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE DE A CONOCER EL FALLO, SALVO QUE EXISTA ALGUNA INCONFORMIDAD EN TRÁMITE, EN CUYO CASO LAS PROPUESTAS DEBERÁN CONSERVARSE HASTA LA TOTAL CONCLUSIÓN DE LA INCONFORMIDAD, E INSTANCIAS SUBSECUENTES, MISMA QUE SERÁ NOTIFICADO OPORTUNAMENTE A LOS SOLICITANTES, AGOTADO DICHO TÉRMINO LA CONVOCANTE PODRÁ PROCEDER A SU DEVOLUCIÓN O DESTRUCCIÓN. LA INFORMACIÓN SOPORTE UTILIZADA POR LA CONVOCANTE PARA REALIZAR LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DEBERÁ INTEGRARSE EN EL EXPEDIENTE CORRESPONDIENTE.

EN CASO DE ERROR ARITMÉTICO, MECANOGRÁFICO O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA QUE NO AFECTE LA EVALUACIÓN REALIZADA POR LA CONVOCANTE PROCEDERÁ LA CORRECCIÓN EN LA FORMA Y TÉRMINOS DISPUESTOS POR EL ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 39 DE LA LEY.

14. DEL CONTRATO

a) MODELO DE CONTRATO ANEXO 9A

CONTRATO DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA PÚBLICA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO. EN CASO DE DISCREPANCIA ENTRE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA, Y EL MODELO DE CONTRATO, PREVALECERÁ LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA.

b) COTEJO DE DATOS



PREVIAMENTE A LA FIRMA DEL CONTRATO, EL LICITANTE GANADOR PRESENTARÁ PARA SU COTEJO, ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA DE LOS DOCUMENTOS CON QUE ACREDITE SU EXISTENCIA LEGAL Y SUS FACULTADES DE SU REPRESENTANTE PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

1) ORIGINAL Ó COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE DEL ACTA CONSTITUTIVA,

2) ORIGINAL Ó COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE DE PODER NOTARIAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN O ESPECIAL PARA FIRMAR EL ACUERDO DE VOLUNTADES,

3) ORIGINAL Ó COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE DE LA CÉDULA DEL REGISTRO

FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE SU REPRESENTADA,

4) ORIGINAL Ó COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE DE SU IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE (PASAPORTE, CREDENCIAL DE ELECTOR, Ó CÉDULA PROFESIONAL),

5) ORIGINAL Y COPIA SIMPLE DE COMPROBANTE DE DOMICILIO DE SU

REPRESENTADA (LUZ, TELÉFONO, PREDIAL, AGUA) CON UNA ANTIGÜEDAD QUE NO EXCEDA A LOS TRES MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE REALIZACIÓN DE LA PRESENTE LICITACIÓN.

TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS LA ACREDITACIÓN DE SU PERSONALIDAD SERÁ CON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

1) ORIGINAL Ó COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE DE SU IDENTIFICACIÓN OFICIAL

VIGENTE (PASAPORTE, CREDENCIAL DE ELECTOR, Ó CÉDULA PROFESIONAL),

2) ORIGINAL Ó COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE DE LA CÉDULA DE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES,

3) ORIGINAL Y COPIA SIMPLE DE SU COMPROBANTE DE DOMICILIO (LUZ, TELÉFONO,

PREDIAL, AGUA) CON UNA ANTIGÜEDAD QUE NO EXCEDA A LOS TRES MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE REALIZACIÓN DE LA PRESENTE LICITACIÓN.

4) ORIGINAL Ó COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE DE SU ACTA DE NACIMIENTO

CORRESPONDIENTE, O

5) ORIGINAL Ó COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE DE SU CURP (CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN) O,

6) EN SU CASO, ORIGINAL Ó COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE DE SU CARTA DE

NATURALIZACIÓN RESPECTIVA EXPEDIDA POR AUTORIDAD COMPETENTE, Y LA DOCUMENTACIÓN CON LA QUE DEMUESTRE TENER SU DOMICILIO LEGAL EN EL TERRITORIO NACIONAL.

c) FIRMA

EL LICITANTE AL QUE SE LE ADJUDIQUE EL CONTRATO, SE COMPROMETE A FIRMARLO EL DÍA 12 DE OCTUBRE DEL 2010, A LAS 11:00 HORAS; EN LA OFICINA QUE OCUPA LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA, UBICADO EN AVENIDA MÉXICO COYOACÁN NÚMERO 389, COL.

XOCO, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, MÉXICO, DF, CP.03330, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 47, PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY, DEBIENDO PRESENTAR ÉSTE LA GARANTÍA DEL ANTICIPO, LA QUE DEBERÁ CONSTITUIRSE POR LA TOTALIDAD DEL MONTO CONCEDIDO MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, ASÍ COMO LA GARANTÍA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR UN VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL



IMPORTE TOTAL DEL MISMO ANTES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DENTRO DEL TÉRMINO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 48 FRACCIONES I Y II DE LA LEY. EL LICITANTE GANADOR AL QUE SE LE HAYAN ADJUDICADO LOS TRABAJOS, SI NO FIRMA EL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO, SERÁ SANCIONADO EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 77 Y 78 DE LA LEY. LA PROPOSICIÓN DEL LICITANTE SELECCIONADO CON EL FALLO SERÁ INCORPORADA COMO PARTE INTEGRANTE ANEXA AL EXPEDIENTE DEL CONTRATO. PARA LA TRAMITACIÓN DE LOS ANTICIPOS REQUERIDOS SERÁ NECESARIO PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA A MÁS TARDAR DIEZ DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DE FALLO, CON LA FINALIDAD DE QUE EL FIDEICOMISO SE ENCUENTRE EN POSIBILIDADES DE REALIZAR EL TRÁMITE Y PAGO CORRESPONDIENTE, LA CONVOCANTE NO SE HARÁ RESPONSABLE DE LA FALTA DE PAGO, Y NO OTORGARÁ DIFERIMIENTO ALGUNO EN LOS TRABAJOS, CUANDO ESTE PROVENGA DE LA INOBSERVANCIA DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CAPÍTULO Y EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

d) OBLIGACIONES FISCALES EL LICITANTE ADJUDICADO PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO, A FIN DE CUMPLIR CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY, DEBERÁ PRESENTARSE EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DEL FIDEICOMISO DE LA CONVOCANTE, UBICADA EN AV. MÉXICO COYOACÁN NÚMERO 389 COL. XOCO, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ CP. 03330, MÉXICO, DF., PARA FORMALIZAR EL CONTRATO EN LA FECHA EN LA QUE SE LE REQUIERA.

A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (C.F.F.), EN CASO DE CONTRATOS MAYORES A $300,000.00 SIN INCLUIR IVA EL LICITANTE GANADOR, PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO DEBERÁ PRESENTAR EL “ACUSE DE RECEPCIÓN” CON EL QUE COMPRUEBE QUE REALIZÓ LA SOLICITUD DE OPINIÓN PREVISTA EN LA REGLA I.2.1.15. DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2010 PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE FECHA 11 DE JUNIO DEL 2010. PREFERENTEMENTE DEBERÁ REALIZAR LA CONSULTA SEÑALADA DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA EN QUE TENGA CONOCIMIENTO DEL FALLO CORRESPONDIENTE SERÁ EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SOLICITANTE DE LA OPINIÓN, VERIFICAR MEDIANTE CONSULTA EN LA PÁGINA DE INTERNET DEL SAT, EN LA OPCIÓN “MI PORTAL”, LA RESPUESTA O LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN ADICIONAL QUE REQUIERA LA AUTORIDAD, A PARTIR DE LA FECHA SUGERIDA QUE SE INFORMA EN EL ACUSE DE LA SOLICITUD DE SERVICIO. EN LA SOLICITUD DE OPINIÓN AL SAT DEBERÁN INCLUIRSE LOS CORREOS ELECTRÓNICOS [email protected] y [email protected], PARA

QUE EL SAT ENVÍE COPIA DEL “ACUSE DE RESPUESTA” QUE EMITIRÁ EN ATENCIÓN A SU SOLICITUD DE OPINIÓN. EL “ACUSE DE RECEPCIÓN” EMITIDO POR EL SAT DEBERÁ SER PRESENTADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSO MATERIALES DE ESTE FIDEICOMISO

DEBERÁ PRESENTAR SOLICITUD DE OPINIÓN POR INTERNET EN LA PÁGINA DEL SAT, EN LA OPCIÓN “MI PORTAL”

CONTAR CON CLAVE CIEC





EN LA SOLICITUD DEBERÁN INCLUIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

NOMBRE Y DIRECCIÓN DE LA DEPENDENCIA EN LA CUAL SE LICITA.

NOMBRE Y RFC DEL REPRESENTANTE LEGAL, EN SU CASO.

MONTO TOTAL DEL CONTRATO.

SEÑALAR SI EL CONTRATO SE TRATA DE ADQUISICIÓN DE BIENES, ARRENDAMIENTO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS U OBRA PÚBLICA.

NÚMERO DE LICITACIÓN O CONCURSO.

EL CONTRATISTA SOLICITANTE CON EL ACTO DE REGISTRAR SU SOLICITUD EN LA PÁGINA DE INTERNET DEL SAT PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 32-D PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO PÁRRAFOS DEL CÓDIGO FISCAL FEDERAL, MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE:

HAN CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES EN MATERIA DE INSCRIPCIÓN AL RFC, A QUE SE REFIEREN EL CFF Y SU REGLAMENTO, LA SITUACIÓN ACTUAL DEL REGISTRO ES ACTIVO Y LOCALIZADO.

SE ENCUENTRAN AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES RESPECTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN ANUAL DEL ISR POR EL ÚLTIMO EJERCICIO FISCAL QUE SE ENCUENTRE OBLIGADO. DEL ISR E IETU Y SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN LA PRESENTACIÓN DE LOS PAGOS PROVISIONALES DEL ISR, IETU Y RETENCIONES DEL ISR POR SALARIOS, ASÍ COMO PAGOS DEFINITIVOS DEL IVA Y DEL IEPS; DEL EJERCICIO FISCAL EN EL QUE SOLICITA LA OPINIÓN.

QUE NO TIENEN CRÉDITOS FISCALES DETERMINADOS FIRMES A SU CARGO POR IMPUESTOS FEDERALES, DISTINTOS A ISAN E ISTUV, ENTENDIÉNDOSE POR IMPUESTOS FEDERALES, EL ISR, IVA, IMPAC, IETU, IDE, IMPUESTOS GENERALES DE IMPORTACIÓN Y DE EXPORTACIÓN (IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR) Y SUS ACCESORIOS. ASÍ COMO CRÉDITOS FISCALES DETERMINADOS FIRMES, RELACIONADOS CON LA OBLIGACIÓN DE PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES, Y DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES, SOLICITUDES, AVISOS, INFORMACIONES O EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS Y COMPROBANTES FISCALES.

TRATÁNDOSE DE CONTRIBUYENTES QUE HUBIERAN SOLICITADO AUTORIZACIÓN PARA PAGAR A PLAZOS O HUBIERAN INTERPUESTO ALGÚN MEDIO DE DEFENSA CONTRA CRÉDITOS FISCALES A SU CARGO, LOS MISMOS SE ENCUENTREN GARANTIZADOS CONFORME AL ARTÍCULO 141 DEL CFF, CON EXCEPCIÓN DE LO DISPUESTO EN LA REGLA I.2.19.1.

EN CASO DE CONTAR CON AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO A PLAZO, QUE NO HAN INCURRIDO EN LAS CAUSALES DE REVOCACIÓN A QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 66-A, FRACCIÓN IV DEL CFF.

EN EL CASO QUE EXISTAN CRÉDITOS FISCALES DETERMINADOS FIRMES EL CONTRATISTA MANIFESTARÁ QUE SE COMPROMETE A CELEBRAR CONVENIO CON LAS AUTORIDADES FISCALES PARA PAGARLOS CON LOS RECURSOS QUE SE OBTENGAN POR LA ENAJENACIÓN, ARRENDAMIENTO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS U OBRA PÚBLICA QUE SE PRETENDA CONTRATAR, EN LA FECHA EN QUE LAS CITADAS AUTORIDADES SEÑALEN, EN ESTE CASO, SE ESTARÁ A LO ESTABLECIDO EN LA REGLA II.2.1.11.

TRATÁNDOSE DE PROPUESTAS CONJUNTAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY, LOS CONTRATISTAS DEBERÁN PRESENTAR EL ACUSE DE RECEPCIÓN POR CADA UNA DE LAS OBLIGADAS EN DICHA PROPUESTA.



SI LA CONVOCANTE, PREVIO A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO RECIBE DE LA INSTANCIA COMPETENTE DEL SAT EL ACUSE RESPUESTA DE LA SOLICITUD EN EL QUE SE EMITA UNA OPINIÓN EN SENTIDO NEGATIVO SOBRE LAS OBLIGACIONES FISCALES DE LA PERSONA MORAL O FÍSICA QUE RESULTÓ ADJUDICADA, SE ABSTENDRÁ DE FORMALIZAR EL ACUERDO DE VOLUNTADES Y PROCEDERÁ A REMITIR A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA LA DOCUMENTACIÓN INHERENTE DE LOS HECHOS PRESUMIBLEMENTE CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN POR LA FALTA DE FORMALIZACIÓN DEL INSTRUMENTO JURÍDICO POR CAUSAS IMPUTABLES AL ADJUDICADO.

15. FORMA, TÉRMINOS Y CONDICIONES DE PAGO

LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, SE REGIRÁN BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO. ASÍ MISMO A TÍTULO INFORMATIVO, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL (LOS) LICITANTE (S) GANADOR (ES) QUE PARA EFECTOS DE PAGO PODRÁ INCORPORARSE AL PROGRAMA CADENAS PRODUCTIVAS, OPERADO POR NACIONAL FINANCIERA, S.A, CONSISTENTE EN LA

APLICACIÓN DE FACTORAJE ELECTRÓNICO POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES BANCARIAS ACREDITADAS EN EL TERRITORIO NACIONAL Y DEL QUE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PODRÁ DE ASÍ REQUERIRLO EL LICITANTE ADJUDICADO, PROPORCIONARLE MAYORES DATOS. LO ANTERIOR ATENDIENDO A LO DISPUESTO A LAS MODIFICACIONES A LAS DISPOSICIONES GENERALES A LAS QUE DEBERÁN SUJETARSE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, PARA SU INCORPORACIÓN AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, PUBLICADOS EN EL DOF EL 28 DE FEBRERO DE 2007 Y SUS REFORMAS DE FECHA 6 DE ABRIL DE 2009.

EN LO QUE SE REFIERE A OBLIGACIONES FISCALES EL FIDEICOMISO, ÚNICAMENTE ACEPTARÁ CUBRIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO QUE DEBERÁ PRESENTARSE DESGLOSADO EN LAS FACTURAS. PARA PERSONAS FÍSICAS EL FIDEICOMISO EFECTUARÁ LA RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 1° A Y 3° TERCER PÁRRAFO DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. EN EL CASO DE PERSONAS FÍSICAS RESIDENTES EN MÉXICO, EL PROVEEDOR ANOTARÁ EN LOS COMPROBANTES QUE EXPIDA LA SIGUIENTE LEYENDA: “IMPUESTO RETENIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.” EL CONTRATISTA QUE DECIDA TRANSFERIR A FAVOR DE ALGUNA PERSONA SUS DERECHOS DE COBRO, DEBERÁ SOLICITAR POR ESCRITO EL CONSENTIMIENTO DEL FIDEICOMISO, EL QUE RESOLVERÁ LO PROCEDENTE EN UN TÉRMINO DE DIEZ DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE SU PRESENTACIÓN. EN LA SOLICITUD QUE PRESENTE EL CONTRATISTA, DEBERÁ PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN DE LA PERSONA A FAVOR DE QUIEN PRETENDE TRANSFERIR SUS DERECHOS DE COBRO, LO CUAL SERÁ NECESARIO PARA EFECTUAR EL PAGO CORRESPONDIENTE. LA TRANSFERENCIA DE DERECHOS NO EXENTA AL CONTRATISTA DE FACTURAR LOS TRABAJOS QUE SE ESTIMEN.

EL FIDEICOMISO PAGARÁ LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO EN MONEDA NACIONAL MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES QUINCENALES SUJETAS AL AVANCE DE LOS



CONCEPTOS DE TRABAJOS DE ACUERDO AL PROGRAMA DE OBRA, ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN Y NORMAS DE CALIDAD, QUE LA CONTRATISTA PRESENTARÁ A LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN POR PERIODOS NO MAYORES DE QUINCE DÍAS, ACOMPAÑADA DE LOS NÚMEROS GENERADORES PREVIAMENTE AUTORIZADOS POR LA CITADA RESIDENCIA Y LA FACTURA CORRESPONDIENTE, Y POR SU PARTE EL FIDEICOMISO CUBRIRÁ A LA CONTRATISTA EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE ACUERDO A LOS REQUISITOS QUE ESTABLEZCA LA CONVOCANTE, DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE 20 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE LA DEPENDENCIA, SITUACIÓN QUE DEBERÁ ASENTARSE EN LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE Y EN LA BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA PÚBLICA. EN EL CASO DE QUE EL CONTRATISTA NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 54 DE LA LEY, LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE SE PRESENTARÁ EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE ELLO DÉ LUGAR A LA RECLAMACIÓN DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DEL CONTRATISTA.

16. PENAS CONVENCIONALES

LAS PENAS CONVENCIONALES SERÁN DETERMINADAS EN FUNCIÓN DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO OPORTUNAMENTE, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO, CONSIDERANDO PARA EL CÁLCULO DE LAS MISMAS EL AVANCE FÍSICO DE LOS TRABAJOS CONFORME A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES PACTADA. LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARÁN CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. PARA EFECTOS DE LO DISPUESTO EN EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 46 BIS DE LA LEY, EL IMPORTE DE LA RETENCIÓN ECONÓMICA SE DETERMINARÁ CON BASE EN EL CONTRATO Y EN EL GRADO DE ATRASO QUE SE DETERMINE DE ACUERDO AL AVANCE FÍSICO EN RELACIÓN CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO. EL CONTRATISTA PODRÁ RECUPERAR EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES ECONÓMICAS EN LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES SI REGULARIZA LOS TIEMPOS DE ATRASO CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN. UNA VEZ CUANTIFICADAS LAS RETENCIONES ECONÓMICAS O LAS PENAS CONVENCIONALES, ÉSTAS SE HARÁN DEL CONOCIMIENTO DEL CONTRATISTA MEDIANTE NOTA DE BITÁCORA U OFICIO. EL MONTO DETERMINADO COMO RETENCIÓN ECONÓMICA O PENA CONVENCIONAL, SE APLICARÁ EN LA ESTIMACIÓN QUE CORRESPONDA A LA FECHA EN QUE SE DETERMINE EL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO. CUANDO SE CELEBREN CONVENIOS QUE MODIFIQUEN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO, LAS RETENCIONES ECONÓMICAS O PENAS CONVENCIONALES SE CALCULARÁN CONSIDERANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL NUEVO PROGRAMA CONVENIDO.

EL FIDEICOMISO, POR CONDUCTO DE LA SUPERVISIÓN, TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO SE ESTÁN EJECUTANDO POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON EL PROGRAMA APROBADO, PARA LO CUAL LA SUPERVISIÓN COMPARARÁ PERIÓDICAMENTE EL AVANCE REAL DE LOS TRABAJOS, RESPECTO A LO QUE DEBIÓ REALIZARSE EN LOS TÉRMINOS DE DICHO PROGRAMA. DURANTE LA VIGENCIA DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARÁN MEDIANTE RETENCIONES ECONÓMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LA FECHA EN QUE EL FIDEICOMISO



DETERMINE EL ATRASO, MISMAS QUE “EL CONTRATISTA” PODRÁ RECUPERAR EN LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES SI REGULARIZA LOS TIEMPOS DE ATRASO CONFORME AL CITADO PROGRAMA. SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, EL AVANCE DE LA OBRA ES MENOR DE LO QUE SE DEBIÓ REALIZAR, LA SUPERVISIÓN PROCEDERÁ A EFECTUAR UNA RETENCIÓN DEL 5% (CINCO POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA

QUE RESULTE DE COMPARAR EL IMPORTE PROGRAMADO CONTRA EL IMPORTE REALIZADO, MULTIPLICADO POR EL NÚMERO DE DÍAS DE ATRASO, MONTO QUE SERÁ DEDUCIDO DE LOS PAGOS QUE SE EFECTÚEN AL CONTRATISTA; POR LO TANTO, PERIÓDICAMENTE SE HARÁ LA RETENCIÓN QUE CORRESPONDA. EN CASO QUE EL CONTRATISTA CUMPLA CON EL PROGRAMA PACTADO, SE HARÁ LA DEVOLUCIÓN RESPECTIVA, A FIN DE QUE LA RETENCIÓN TOTAL SEA LA INDICADA. LAS RETENCIONES ECONÓMICAS TENDRÁN EL CARÁCTER DE DEFINITIVAS, SI A LA FECHA PACTADA DE TERMINACIÓN (PLAZO DE EJECUCIÓN), EL CONTRATISTA NO LOS HA CONCLUIDO DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS POR EL FIDEICOMISO, EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LOS ANEXOS QUE LO CONFORMAN. LAS PENAS CONVENCIONALES TENDRÁN CARÁCTER DE DEFINITIVAS, Y SERÁN APLICADAS A RAZÓN DEL 2.0% (CERO PUNTO CINCO POR CIENTO) SOBRE LOS TRABAJOS FALTANTES DE EJECUTAR Y SERÁN COMPUTADAS POR DÍA NATURAL TRANSCURRIDO DE ATRASO A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL, SIEMPRE Y CUANDO RESULTEN POR CAUSAS IMPUTABLES A EL CONTRATISTA. DE EXISTIR RETENCIONES DEFINITIVAS A LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADOS (PLAZO DE EJECUCIÓN) Y QUEDARAN TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR POR “EL CONTRATISTA” DICHAS RETENCIONES SEGUIRÁN EN PODER DE EL FIDEICOMISO, LA CANTIDAD DETERMINADA POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES QUE SE CUANTIFIQUE A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO, SE HARÁ EFECTIVA CONTRA EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES DEFINITIVAS QUE HAYA APLICADO EL FIDEICOMISO. DE RESULTAR SALDO A FAVOR DE “EL CONTRATISTA” POR CONCEPTO DE RETENCIONES UNA VEZ CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS Y DETERMINADAS LAS PENAS CONVENCIONALES, EL FIDEICOMISO PROCEDERÁ A SU DEVOLUCIÓN. SIN EMBARGO CUANDO EL FIDEICOMISO REINTEGRE A “EL CONTRATISTA” ALGÚN MONTO RETENIDO, NO SE GENERARÁ GASTO FINANCIERO ALGUNO SI TRANSCURRIDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EL CONTRATISTA NO HA CONCLUIDO DICHOS TRABAJOS POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉL, PAGARÁ A EL FIDEICOMISO, A TÍTULO DE PENA CONVENCIONAL, EL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR POR CADA DÍA NATURAL DE RETRASO, A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACIÓN ESTABLECIDA EN EL PROGRAMA RESPECTIVO. LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES, EN NINGÚN CASO PODRÁN EXCEDER DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, DE

CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 46 BIS DE LA LEY, CUANDO POR CAUSAS INJUSTIFICADAS LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO NO SE ENTREGUEN EN EL PLAZO CONVENIDO SEGÚN EL PROGRAMA PACTADO, TODO GASTO QUE EL FIDEICOMISO EFECTÚE POR SUPERVISIÓN EXCEDENTE Y SERVICIOS DE APOYO A LA OBRA, SERÁN CON CARGO AL CONTRATISTA. EL IMPORTE DE ESTO SERÁ DEDUCIDO DE LOS PAGOS QUE EL FIDEICOMISO DEBA HACER AL CONTRATISTA.



INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES, EL FIDEICOMISO PODRÁ EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y EN SU CASO LA APLICACIÓN DE LAS PENAS ESTIPULADAS, NO SE TOMARÁN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE AL CONTRATISTA. LAS PENAS CONVENCIONALES ÚNICAMENTE PROCEDERÁN CUANDO OCURRAN CAUSAS IMPUTABLES A EL CONTRATISTA; NO DARÁ LUGAR A LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES, EL PERIODO EN EL CUAL SE PRESENTE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, Y QUE ESTE SEA PLENAMENTE ACTUALIZADO POR EL FIDEICOMISO. EL CONTRATISTA, SEGÚN SEA EL CASO, FACULTA A EL FIDEICOMISO PARA QUE EL IMPORTE DE LAS PENAS CONVENCIONALES SE DEDUZCA DEL PAGO DE LA ESTIMACIÓN O FACTURACIÓN INMEDIATA SIGUIENTE. EN CASO DE RESCISIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, EL FIDEICOMISO DEBERÁ EXPONER LAS RAZONES DE LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES EN EL DOCUMENTO QUE CONTENGA EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE. EL FIDEICOMISO AL PEDIR LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES NO SE ENCUENTRA OBLIGADO A PROBAR EL PERJUICIO SUFRIDO, POR TANTO EL CONTRATISTA NO PODRÁ EXIMIRSE DE SU PAGO, INVOCANDO QUE EL PRIMERO NO HA SUFRIDO PERJUICIO ALGUNO.

17. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

EL FIDEICOMISO PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A EL CONTRATISTA. LA CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY Y TODO LO RELACIONADO CON SU REGLAMENTO, Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES SOBRE LA MATERIA; ASÍ COMO EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA QUE SE ESTIPULAN EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DA DERECHO A SU RESCISIÓN ADMINISTRATIVA INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA FIDEICOMISO, ADEMÁS DE QUE SE LE APLIQUEN A EL CONTRATISTA LAS RETENCIONES, SANCIONES O PENAS CONVENCIONALES, CONFORME LO ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO Y SE LE HAGA EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, Y EN SU CASO LA GARANTÍA DE ANTICIPO CON BASE EN LOS PRECEPTOS 61, 62 Y 63 DE LA LEY. CABE RESALTAR QUE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA EN CASOS DE INCUMPLIMIENTO Y HABIENDO PONDERADO EN PRIMERA INSTANCIA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ES UNA FACULTAD DISCRECIONAL, PARA QUE EN CUALQUIER MOMENTO POSTERIOR A LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES, SE PUEDA EJECUTAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY. ES CAUSAL DE RESCISIÓN SI EL FIDEICOMISO O CUALQUIER OTRA AUTORIDAD DETECTA QUE EL CONTRATISTA PROPORCIONÓ INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN FALSA, FALSIFICADA O ALTERADA, EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, O EN LA EJECUCIÓN DEL MISMO.



EL FIDEICOMISO RESCINDIRÁ ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO CUANDO EL CONTRATISTA SE ENCUENTRE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 157 DEL REGLAMENTO DE LA LEY. EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO, EL SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO SERÁ REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA AL FIDEICOMISO, EN UN PLAZO NO MAYOR DE DIEZ DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA A EL CONTRATISTA LA DETERMINACIÓN POR PARTE DEL FIDEICOMISO DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO. EL CONTRATISTA SE OBLIGA A QUE EN CASO DE NO REINTEGRAR EL SALDO DEL ANTICIPO POR AMORTIZAR EN EL PLAZO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO QUE ANTECEDE, PAGARÁ GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN, EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY, Y DE SER EL CASO SE PROCEDERÁ A REALIZAR LAS ACCIONES LEGALES CONDUCENTES SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES QUE SE EJECUTEN ANTE AUTORIDAD COMPETENTE POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE CAUSEN AL FIDEICOMISO. PARA LO CUAL EL CONTRATISTA SE OBLIGA A DEVOLVER EN UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE EL FIDEICOMISO LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 62 DE LA LEY.

18.- COMPLEMENTARIAS

A) DEL REPRESENTANTE EN EL LUGAR DE LA OBRA EL CONTRATISTA ESTABLECERÁ MEDIANTE ESCRITO DE DESIGNACIÓN, PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE EL CUAL DEBERÁ CUMPLIR CON LAS CARACTERÍSTICAS QUE SE SEÑALEN DENTRO DE SU PROPOSICIÓN TÉCNICA-ECONÓMICA EN EL DOCUMENTO 3D, ÉSTE DEBERÁ EXHIBIR LA CÉDULA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE

A ARQUITECTO, INGENIERO CIVIL O SIMILAR, EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y ACTUARÁ COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERÁ TENER PODER AMPLIO Y

SUFICIENTE PARA: OÍR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS

TRABAJOS, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL IN SITU. PODER PARA LA TOMA DE DECISIONES Y TODO LO RELATIVO AL CONTRATO, ASÍ

COMO PARA DECIDIR LO RELACIONADO AL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DEL MISMO ANTE EL FIDEICOMISO.

HACER CUMPLIR LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PACTADAS EN EL CONTRATO. VIGILAR Y CONTROLAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DEL PERSONAL A SU

CARGO Y RESPONSABILIDAD. CONTAR CON FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA QUE LO FACULTE COMO USUARIO

DEL PROGRAMA INFORMÁTICO DE LA BEOP, PARA LA ADECUADA ELABORACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA BITÁCORA DE OBRA A TRAVÉS DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA.

ESTABLECER LAS DUDAS, ACLARACIONES O CUALQUIER TIPO DE SOLICITUD RELACIONADA CON EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS MEDIANTE LA BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE.

CUMPLIR CON EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS EN SUS ASPECTOS DE CALIDAD, COSTO, TIEMPO Y APEGO A LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS POR LAS PARTES.



EL PERSONAL CERTIFICADO, QUIEN FUNGIRÁ COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS Y CONTARÁ CON CLAVE DE USUARIO Y CONTRASEÑA ASIGNADA POR SERVIDOR PÚBLICO DE LA DEPENDENCIA PARA ACCEDER AL PROGRAMA INFORMÁTICO DE LA BEOP; SIENDO ESTE EL ÚNICO RESPONSABLES DEL USO QUE HAGAN DE LAS MISMAS.

DICHO SUPERINTENDENTE DEBERÁ TENER A DISPOSICIÓN DEL FIDEICOMISO, EN EL LUGAR DONDE SE DESARROLLEN LOS TRABAJOS Y BAJO SU RESPONSABILIDAD, LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CALENDARIZACIÓN DE LA OBRA CONVENIDA. ANTE CUALQUIER CAMBIO DE SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DESIGNADO,

ÉSTE DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ORIGINALMENTE SOLICITADOS Y CONTARÁ CON LAS FACULTADES ANTES SEÑALADAS, QUEDANDO OBLIGADA LA CONTRATISTA A INFORMAR CON CINCO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A DICHO CAMBIO, POR ESCRITO ACOMPAÑADO DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE TENER EXPERIENCIA SUFICIENTE EN OBRAS DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES, RESERVÁNDOSE EL FIDEICOMISO EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN, LA CUAL SE HARÁ DEL CONOCIMIENTO AL CONTRATISTA EN UN PLAZO NO MAYOR A QUINCE DÍAS NATURALES A PARTIR DEL AVISO CORRESPONDIENTE. PARA LOS CASOS QUE NO SE CUMPLIERAN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS ANTERIORMENTE, EL FIDEICOMISO PODRÁ EMITIR LAS RECOMENDACIONES Y ESTABLECER SANCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL ANEXOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DE SU PROPUESTA, EQUIVALENTE A LA SANCIÓN POR RETRASO EN LOS TRABAJOS.

B) BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA PÚBLICA (BEOP)

LA BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA PÚBLICA, ES EL INSTRUMENTO TÉCNICO QUE, POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, CONSTITUYE EL MEDIO DE COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES DE UN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA EN LA QUE SE REGISTRAN LOS ASUNTOS Y EVENTOS IMPORTANTES QUE SE PRESENTAN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; CONSTITUYE EL INSTRUMENTO QUE PERMITE A LOS ÓRGANOS DE CONTROL, VERIFICAR LOS AVANCES Y MODIFICACIONES EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, MOTIVO POR EL CUAL SE DEBE CONSIDERAR QUE DICHA BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA PÚBLICA FORMA PARTE DEL CONTRATO Y DEBERÁ CONTENER LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 122, 123,124,125 Y 126 DEL REGLAMENTO, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 46 DE LA LEY. EN LA ELABORACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA BITÁCORA, SE DEBERÁN UTILIZAR LOS MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA Y CONTAR CON ACCESO AL PROGRAMA INFORMÁTICO DE LA BEOP, EL CUAL SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN LA PÁGINA http://beop.funcionpublica.gob.mx; QUEDANDO OBLIGADO A APEGARSE EN TODO LO APLICABLE AL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL USO DEL PROGRAMA INFORMÁTICO PARA LA ELABORACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA BITÁCORA DE OBRA PÚBLICA POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, PUBLICADO EN 09 DE SEPTIEMBRE DE 2009. A TRAVÉS DEL PROGRAMA INFORMÁTICO DE LA BEOP, EL RESIDENTE DE LA OBRA

LLEVARÁ LA ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A LAS FUNCIONES QUE SE LE ATRIBUYEN SEÑALADAS EN EL REGLAMENTO DE LA LEY; EN COORDINACIÓN CON EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DESIGNADO POR LA

CONTRATISTA.

http://beop.funcionpublica.gob.mx/



LA APERTURA DE LA BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA PÚBLICA SE HARÁ DE MANERA PREVIA AL INICIO DE LOS TRABAJOS Y ESTA DEBERÁ CONTENER LA INFORMACIÓN QUE PREVÉ EL REGLAMENTO DE LA LEY, POR LO QUE EL RESIDENTE DE OBRA AL

APERTURAR LA BEOP DEBERÁ ASENTAR UNA NOTA DE BITÁCORA DE APERTURA E INMEDIATAMENTE DESPUÉS UNA NOTA DE VALIDACIÓN, AMBAS DEBERÁN SER SUSCRITAS POR EL RESIDENTE DE OBRA Y POR EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN; SIENDO NECESARIAS EL REGISTRO Y FIRMA DE ESTAS DOS PRIMERAS NOTAS DE BITÁCORA EN EL PROGRAMA INFORMÁTICO DE LA BEOP, PARA QUE SE PUEDAN REGISTRAR LAS NOTAS SUBSECUENTES. AMBAS PARTES DEBERÁN TENER CONOCIMIENTO QUE DICHA BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA PÚBLICA, INICIADA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTA CONVOCATORIA, SERÁ EL DOCUMENTO QUE VINCULA A LAS PARTES DENTRO DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES.

C) MEDIDAS DE SEGURIDAD EL CONTRATISTA AL QUE SE LE ADJUDIQUE EL CONTRATO CORRESPONDIENTE DEBERÁ IMPLEMENTAR MEDIDAS DE SEGURIDAD, Y EQUIPO DE PROTECCIÓN CON RESPECTO DEL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, TALES COMO: PORTAR CASCOS DE SEGURIDAD Y CREDENCIAL DE IDENTIFICACIÓN CON FOTOGRAFÍA EXPEDIDA POR LA EMPRESA Y AUTORIZADA POR EL FIDEICOMISO, MEDIDAS SANITARIAS ENTRE LAS QUE DESTACA LA PROHIBICIÓN DE FUMAR DENTRO DE CUALQUIER INMUEBLE PÚBLICO FEDERAL, MEDIDAS DE HIGIENE, ASÍ COMO LAS DE IMPACTO AMBIENTAL EN LAS ÁREAS EN DONDE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS, SIEMPRE Y CUANDO LOS MISMOS SE ENCUENTREN DENTRO DE LAS INSTALACIONES O INMUEBLES ADSCRITOS A LA CONVOCANTE.

D) INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PODRÁ INTERVENIR EN LA INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO EN TÉRMINOS QUE SEÑALA LA LEY, SU REGLAMENTO Y LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. CONCLUIDA LA OBRA, NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, LA CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER POR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY, ARTÍCULOS 95, 97 Y 98 DE SU REGLAMENTO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 5.3 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

E) SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO

EL FIDEICOMISO REQUIERE QUE LOS TRABAJOS QUE MOTIVAN ESTA CONVOCATORIA, SE CONCLUYAN DENTRO DEL PLAZO CONSIGNADO, SEGÚN EL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL CONTRATO RESPECTIVO, POR LO QUE SÍ EL CONTRATISTA NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA DE TERMINACIÓN INDICADA EN EL MISMO, SE APLICARÁN COMO SANCIÓN LOS IMPORTES QUE ARROJEN EL EJERCICIO DE CALCULO DE PENA CONVENCIONAL HASTA EN TANTO NO SE CONCLUYAN LOS TRABAJOS Y DE NEGARSE AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO; SE PROCEDERÁ EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 78, 79 Y 80 DE LA LEY PARA EL EFECTO DE SALVAGUARDAR LOS INTERESES DEL FIDEICOMISO.

F) RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD TOTAL PARA EL CASO EN QUE AL SUMINISTRAR LOS BIENES INFRINJA PATENTES, MARCAS O VIOLE REGISTROS DE DERECHOS DE AUTOR O DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, ASÍ MISMO SE OBLIGA A RESPONDER SOBRE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE LLEGUEN A CAUSAR AL FIDEICOMISO O A TERCEROS EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.



ADEMÁS DE LO ANTERIOR, EL CONTRATISTA ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE CONOCER Y CONSIDERAR LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES, LAS NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS VIGENTES EN EL LUGAR QUE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA CONVOCATORIA; LA LEY, ASÍ COMO EL REGLAMENTO DE ÉSTA Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICADAS EN LA MATERIA. ASIMISMO ACATARÁ LAS DISPOSICIONES INTERNAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL, SEGURIDAD Y VIGILANCIA ESTABLECIDAS EN EL INMUEBLE, DONDE HAN DE LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

G) ACTAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 39 BIS DE LA LEY, LAS ACTAS DE LAS JUNTAS DE ACLARACIONES, DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, Y DE LA JUNTA PÚBLICA EN LA QUE SE DE A CONOCER EL FALLO SERÁN FIRMADAS POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE HUBIERAN ASISTIDO Y HAYAN SIDO DESIGNADOS PARA TAL EFECTO, AL FINALIZAR CADA ACTO SE FIJARÁ UN EJEMPLAR DE LA MISMA EN EL TABLERO DE AVISOS, UBICADO EN EL PASILLO DE ACCESO PRINCIPAL DEL FIDEICOMISO, EN LA CINETECA NACIONAL, CON DOMICILIO EN AV. MÉXICO COYOACÁN NÚMERO 389 COL. XOCO, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ CP. 03330, MÉXICO DF., ASÍ MISMO ESTARÁN A SU DISPOSICIÓN DURANTE EL TÉRMINO DE CINCO DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA DE LA CELEBRACIÓN DE DICHO ACTO, EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DEL FIDEICOMISO, SIENDO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONTENIDO Y OBTENER COPIA DE LA MISMA.

H) RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS EL CONTRATISTA COMUNICARÁ AL FIDEICOMISO A TRAVÉS DE LA BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA PÚBLICA Y POR OFICIO LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS, Y ÉSTE A SU VEZ DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DÍAS NATURALES A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE SE RECIBA DICHA NOTIFICACIÓN INICIARÁ EL PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 164 DEL REGLAMENTO DE LA LEY.

SI DURANTE LA REVISIÓN DE LOS TRABAJOS, EL FIDEICOMISO ENCUENTRA DEFICIENCIAS EN LA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS, DEBERÁ SOLICITAR AL CONTRATISTA LA REPARACIÓN, A EFECTO DE QUE SE CORRIJAN CONFORME A LAS CONDICIONES QUE FUERON PLASMADAS EN EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, POR LO QUE EL FIDEICOMISO PODRÁ PRORROGAR EL PERÍODO DE TERMINACIÓN PARA LA REPARACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS. LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE EL FIDEICOMISO OPTE POR LA RESCISIÓN DEL CONTRATO, CON INDEPENDENCIA DE LA APLICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CORRESPONDIENTES.

I) CONFIDENCIALIDAD EL CONTRATISTA UNA VEZ ADJUDICADO, NO PODRÁ DIVULGAR INFORMACIÓN ALGUNA RELATIVA AL PROYECTO DE LA OBRA A EJECUTAR, EN FORMA DE PUBLICIDAD O ARTÍCULO TÉCNICO A MENOS QUE CUENTE CON LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL FIDEICOMISO, QUEDANDO ABSOLUTAMENTE PROHIBIDOS LA DIFUSIÓN, INFORME, COMUNICACIÓN O COMENTARIO SOBRE LOS TRABAJOS Y CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO O CUALQUIER OTRA DOCUMENTACIÓN CON LA QUE CUENTE MOTIVADO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.



EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ÉSTE APARTADO, EL FIDEICOMISO SE RESERVA EL DERECHO DE INTERPONER LOS RECURSOS JUDICIALES QUE SEAN INHERENTES BAJO LAS VÍAS QUE RESULTEN APLICABLES.

J) IMPREVISTOS LO NO PREVISTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN SE SUJETARÁ A LO EXPRESAMENTE CONSIGNADO EN LA LEY, EL REGLAMENTO VIGENTE, ASÍ COMO, DE MANERA SUPLETORIA EN EL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, Y EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY.

K) CONDICIONES Y RESTRICCIONES PARA LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 1.- SE DEBE CONSIDERAR ELABORAR UN PROGRAMA DE TRABAJO EN ETAPAS PARA NO AFECTAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL FIDEICOMISO. 2.- LOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN EL AREA QUE OCUPAN LAS SALAS DE PROYECCIÒN 7 Y 8 DEL FIDEICOMISO, SIN AFECTAR LAS ACTIVIDADES EN LAS OTRAS SALAS DE PROYECCIÓN, PREVIENDO SUSPENDER PARCIALMENTE ACTIVIDADES CONFORME A LA PROGRAMACIÓN DURANTE LA MUESTRA INTERNACIONAL EN EL MES DE NOVIEMBRE O CONFORME LO INDIQUE EL RESIDENTE DE LA OBRA. 3.- EL DESALOJO DE CASCAJO SE EFECTUARÁ CON LA FRECUENCIA NECESARIA PARA NO AFECTAR LAS ACTIVIDADES. 4.- SE DELIMITARA EL ÁREA DE TRABAJO CON SEÑALAMIENTOS DE PRECAUCIÓN Y CINTA PREVENTIVA. 5.- EL ACCESO AL ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS Y DEL PERSONAL DEL LICITANTE GANADOR SE EFECTUARA CONFORME A LAS DISPOSICIONES INTERNAS Y LAS DISPOSICIONES QUE ESTABLEZCA EL SUPERVISOR DE LA OBRA. 6.- SE ASIGNARA UNA ÁREA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CASETA DE RESIDENCIA DE OBRA, ALMACÉN DE MATERIALES Y HERRAMIENTA, ASÍ COMO PARA USO DEL PERSONAL DEL LICITANTE GANADOR. 7.- SE ASIGNARA UNA ÁREA DESTINADA PARA UBICACIÓN DE LAS LETRINAS PARA USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL DEL LICITANTE GANADOR. El SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS ÁREAS ASIGNADAS Y DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPE EL LICITANTE GANADOR SERÁ POR CUENTA DEL MISMO. 8.- EL PERSONAL DEL LICITANTE GANADOR SE ABSTENDRÁ DE UTILIZAR O TRANSITAR POR ÁREAS QUE NO ESTÉN RELACIONADAS CON LA OBRA.

L) INCONFORMIDADES DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 31 Y 84 DE LA LEY, EN CASO DE EXISTIR ALGUNA INCONFORMIDAD RESPECTO A LOS ACTOS QUE CONTRAVENGAN LO DISPUESTO POR LA LEY, EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR POR ESCRITO DE INCONFORMIDAD DIRECTAMENTE EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, UBICADAS EN AV. INSURGENTES SUR 1735, COL. GUADALUPE INN, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, C. P. 01020, MÉXICO, D. F., O A TRAVÉS DE COMPRANET, POR LOS ACTOS QUE CONTRAVENGAN LAS DISPOSICIONES QUE RIGEN LAS MATERIAS OBJETO DE LA LEY, Ó ANTE EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Y ENCARGADO DE LOS ASUNTOS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL FIDEICOMISO, UBICADO EN AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 175, PISO 15, COLONIA CUAUHTÉMOC, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06500 EN MÉXICO D.F..

M) ARBITRAJE SE PODRÁ CONVENIR COMPROMISO ARBITRAL RESPECTO DE AQUELLAS CONTROVERSIAS QUE SURJAN ENTRE LAS PARTES POR INTERPRETACIÓN A LAS



CLÁUSULAS DE LOS CONTRATOS O POR CUESTIONES DERIVADAS DE SU EJECUCIÓN, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL TÍTULO CUARTO DEL LIBRO QUINTO DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y ARTÍCULO 98 DE LA LEY.

NO SERÁ MATERIA DE ARBITRAJE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA, LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS, ASÍ COMO AQUELLOS CASOS QUE DISPONGA EL REGLAMENTO DE ESTA LEY.

N) AJUSTE DE COSTOS.- CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO, NO

PREVISTAS EN EL CONTRATO QUE SE ADJUDIQUE, QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EFECTUADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO, DICHOS COSTOS, CUANDO PROCEDA, DEBERÁN SER AJUSTADOS ATENDIENDO AL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 56, 57 FRACCIÓN II Y 58 DE “LA LEY”, ASÍ COMO 105, 106, 148 Y 151 DE “EL REGLAMENTO”.

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA AL ALZA, SERÁ EL

LICITANTE ADJUDICADO QUIEN LO PROMUEVA; SI ES A LA BAJA, SERÁ EL “FIDEICOMISO” QUIEN LO REALICE. LOS CONTRATISTAS, DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DE LOS ÍNDICES APLICABLES AL PERÍODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN, DEBERÁN PRESENTAR POR ESCRITO LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS; TRANSCURRIDO DICHO PLAZO PRECLUYE EL DERECHO DE ESTE ÚLTIMO PARA RECLAMAR EL PAGO.

EL “FIDEICOMISO” DENTRO DE LOS SIGUIENTES 5 (CINCO) DÍAS NATURALES SIGUIENTES

A LA RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD, DEBERÁ EMITIR POR ESCRITO LA RESOLUCIÓN QUE PROCEDA. EN CASO CONTRARIO, LA SOLICITUD SE TENDRÁ POR APROBADA.

A T E N T A M E N T E

LIC. JOSÉ JUAN MORALES LUNA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.



ANEXO LEGAL

1. DOCUMENTACIÓN DISTINTA

ANEXO 1A

DEBERÁ CONTENER LOS DOCUMENTOS QUE SON PRECISADOS EN EL NUMERAL 8.4 DE LA

CONVOCATORIA



MODELO DE MANIFESTACIÓN PARA

CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

ANEXO No. 2A

LUGAR Y FECHA

LIC. JOSÉ JUAN MORALES LUNA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL FIDEICOMISO PARA LA CINETECA NACIONAL P R E S E N T E

POR MEDIO DE LA PRESENTE, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES; ESTAR CONFORME DE AJUSTARSE A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, HABER CONSIDERADO LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN QUE EL FIDEICOMISO HUBIERE PROPORCIONADO, ASÍ COMO DE HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE, EN SU CASO, LE PROPORCIONARÁ LA PROPIA CONVOCANTE Y EL PROGRAMA DE SUMINISTRO CORRESPONDIENTE, DE MANERA QUE HE CONSIDERADO EN LA

PROPOSICIÓN, TODAS LAS PECULIARIDADES QUE INCIDEN EN LOS PRECIOS UNITARIOS QUE PROPONGO, CONSISTENTE EN LOS TRABAJOS DE _________________________; UBICADA EN _______________________________________


_____________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

NOTA: ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA PARTICIPANTE.



MODELO DE MANIFESTACIÓN DE

CONOCER Y HABER CONSIDERADO LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS

MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE

CONSTRUCCIÓN

ANEXO No. 2B

LUGAR Y FECHA


POR MEDIO DE LA PRESENTE, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE

CONOCER Y HABER CONSIDERADO LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS

ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN, PROPORCIONADAS POR EL

FIDEICOMISO PARA LA CINETECA NACIONAL, ASIMISMO DE APLICARLAS A LOS MATERIALES Y

ACCESORIOS QUE SE COLOCARAN EN LAS DIFERENTES PARTES DE LA OBRA A EJECUTAR, MOTIVO

DE LA CONVOCATORIA NO. ______________, CONSISTENTE EN LOS TRABAJOS DE

_____________________; UBICADA EN ___________________________


_____________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL





RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE

CONSTRUCCIÓN NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

ANEXO No. 3A

LICITACIÓN NO.: DE FECHA: EMPRESA:

OBJETO:

DESCRIPCIÓN MARCA Y/O

MODELO CANT. DISPONIBILIDA

D OPCIÓN A COMPRA

UBICACIÓN FÍSICA

USO ACTUAL

VIDA ÚTIL

FECHA DE DISPOSICIÓN EN EL SITIO

DE LOS TRABAJOS

PROP RENT SI NO

SU PROPIEDAD, ARRENDADOS, CON OPCIÓN O SIN OPCIÓN A COMPRA, UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA CORRESPONDIENTE. TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ARRENDADO CON O SIN OPCIÓN A COMPRA SE DEBERÁ PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD EN EL CASO DE QUE RESULTE GANADOR.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA



ANEXO 3-B

LUGAR Y FECHA LIC. JOSÉ JUAN MORALES LUNA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL FIDEICOMISO PARA LA CINETECA NACIONAL P R E S E N T E

RELACIÓN Y DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS SIMILARES CON LA IDENTIFICACIÓN DE LAS OBRAS REALIZADAS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, LA CUAL DEBERÁ CONTENER: - NOMBRE DEL CONTRATANTE, ANOTANDO EL NÚMERO TELEFÓNICO DE LA PERSONA

ENCARGADA DE LOS TRABAJOS CON LA FINALIDAD DE SOLICITAR REFERENCIAS - DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS - IMPORTES TOTALES - IMPORTES EJERCIDOS - IMPORTES POR EJERCER - PERIODO DE EJECUCIÓN Y, EN SU CASO FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN

NOMBRE DEL CONTRATANTE

NO. TELEFÓNICO DE LA PERSONA

ENCARGADA DE LOS TRABAJOS

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

IMPORTE TOTAL

EJERCIDO POR EJERCER FECHA DE TERMINACIÓN

NOTA: LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA PODRÁ SER: CONTRATOS, ACTAS DE

ENTREGA-RECEPCIÓN, , FINIQUITOS.

SIN MÁS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU APRECIABLE CONSIDERACIÓN.


_____________________________

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA




ANEXO 3C

CURRICULUM

EXPERIENCIA MÍNIMA DE UN AÑO EN TRABAJOS SIMILARES A LOS CONVOCADOS


_____________________________ NOMBRE Y FIRMA


NOTA: ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA PARTICIPANTE



MODELO DE CARTA DE DESIGNACIÓN

DEL REPRESENTANTE TÉCNICO DEL LICITANTE EN EL SITIO DE LOS

TRABAJOS

ANEXO No. 3D

LUGAR Y FECHA


POR ESTE CONDUCTO, MANIFIESTO QUE NUESTRO REPRESENTANTE TÉCNICO Y

RESPONSABLE DIRECTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA (SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN),

CUENTA CON FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA PARA LA ELABORACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO

DE LA BITÁCORA DE OBRA PÚBLICA POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA; LA

EXPERIENCIA EN OBRAS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MAGNITUD SIMILARES, POR LO QUE

SERÁ EL C. _____________________, CON CÉDULA PROFESIONAL NO. ___ EXPEDIDA POR LA

DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, PARA LA

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN NO.___________________, CONSISTENTE EN LOS TRABAJOS DE LA

_______________________________; UBICADA EN ____________________________________


_____________________________ NOMBRE Y FIRMA




MODELO DE CARTA PARA LA

DESCRIPCIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS

ANEXO No. 3E


DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS


_____________________________ NOMBRE Y FIRMA





MODELO DE CARTA PARA EL

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS,

CONSIDERANDO EN SU CASO, LAS RESTRICCIONES TÉCNICAS QUE

PROCEDAN

ANEXO No. 3F


PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO, EN SU CASO; LAS RESTRICCIONES

TÉCNICAS QUE PROCEDAN CONFORME A LOS PROYECTOS QUE ESTABLEZCA EL FIDEICOMISO


_____________________________ NOMBRE Y FIRMA





MODELO DE CARTA PARA EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO EN SU CASO, LAS

RESTRICCIONES TÉCNICAS QUE PROCEDAN

ANEXO No. 3G

RUTA CRÍTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CORRESPONDIENTE



MODELO DE CARTA PARA EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO EN SU CASO, LAS

RESTRICCIONES TÉCNICAS QUE PROCEDAN

ANEXO No. 4A

DOCUMENTO 4A

DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA

LOS CUALES DEBERÁN INTEGRARSE POR COPIA SIMPLE DE LA DECLARACIÓN FISCAL DE LOS DOS AÑOS ANTERIORES

2008 Y 2009 Y/O PRESENTAR EL BALANCE GENERAL AUDITADO DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTE A LOS DOS

AÑOS ANTERIORES (2008 Y 2009); Y EL COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS BÁSICAS.



ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS

ANEXO No. 5A

EMPRESA:

HOJA NO.:

DE

LICITACIÓN NO.: FECHA DE COTIZACIÓN

OBJETO:

CLAVE: CONCEPTO: UNIDAD:

CANTIDAD:

M A T E R I A L E S

NO. MATERIALES UNIDAD CANTIDAD COSTO IMPORTE

S U M A :

M A N O D E O B R A

NO. CATEGORÍA O CUADRILLA UNIDAD RENDIMIENTO SALARIO IMPORTE

S U M A :

H E R R A M I E N T A , M A Q U I N A R I A Y E Q U I P O

NO. DESCRIPCIÓN UNIDAD RENDIMIENTO COSTO IMPORTE

S U M A :

C O S T O D I R E C T O :

T O T A L :

FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD PORCENTAJE IMPORTE

COSTO INDIRECTO % IND. X (C.D.)

COSTO POR FINANCIAMIENTO %F X (C.D. + C.I.)

CARGO POR UTILIDAD (%UN X (C.D. + C.I. + F))/(1(ISR+PTU))

CARGOS ADICIONALES __________________________ __________________________ __________________________

UNIDAD IMPORTE

P R E C I O U N I T A R I O C.D. + C.I. + C.F. + U + CARGOS ADICIONALES



ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN

DEL FACTOR DE SALARIO REAL

ANEXO No. 5B

EMPRESA:

LICITACIÓN NO.: DE FECHA

OBJETO:

CATEGORÍA

UNIDAD SALARIO BASE FACTOR SALARIO REAL




ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN

DEL FACTOR DE SALARIO REAL

ANEXO No. 5B

ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

INTEGRACIÓN DE LAS PRESTACIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO (A) DÍAS CALENDARIO (DÍAS DEL AÑO) SÉPTIMO DIA DOMINGOS DEL AÑO DÍAS DEL PERIODO (NÚMERO DE DÍAS DEL AÑO)

(B) PRIMA VACACIONAL (LEY FEDERAL DEL TRABAJO DÍAS FESTIVOS (OFICIALES POR AÑO) DÍAS NO LABORABLES

(C) AGUINALDO (LEY FEDERAL DEL TRABAJO) VACACIONES LEY FEDERAL DEL TRABAJO

(D) DÍAS PAGADOS (SUMA A+B+C) DÍAS NO LABORABLES (SUMA) DÍAS LABORABLES EN EL AÑO

(E) FACTOR DE SALARIO INTEGRADO (DÍAS PAGADOS/ DÍAS LABORABLES)

(F) SALARIO MÍNIMO D.F. VIGENTE =

(G) TRES SALARIOS MÍNIMOS =

(24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39)

(H)

CATEGORÍA

SALARIO BASE

SALARIO INTEGRADO

CANTIDAD EXCEDENTE

CUOTA FIJA EXCEDENTE 3 S.M.G.D.F.

PRESTACIÓN EN DINERO

GASTOS MED. PENSIONADO

S

INVALIDEZ Y VIDA

GUARDERÍAS CESANTÍA EN EDAD AVANZ.

RIESGO DE TRABAJO

SAR INFONAVIT Ps DATO BÁSICO

(I) ARTÍCULOS DE LA LEY DEL IMSS E INFONAVIT 106-1 106-II 107 25 147 221 168-II 73 168-I 29

(J) PATRÓN

(K) ASEGURADO

(L) TOTAL DE CUOTAS

(M) (a) (b) (25) x (E) (26) –(G)* (L) x (F) / (26) (27 x ((L) / (26) 1 x (L) 1 x (L) 1 x (L) 1 x (L) 1 x (L) 1 x (L) 1 x (L) 1 x (L) SUMA DE (28) A (37) x (E) (E) +(38)

(N) (a) (b) (25) x (E) (26) –(G)* (L) x (F) / (26) (27 x ((L) / (26) 1 x (L) 1 x (L) 1 x (L) 1 x (L) 1 x (L) 1 x (L) 1 x (L) 1 x (L) SUMA DE (28) A (37) x (E) (E) +(38)

(O) (a) (b) (25) x (E) (26) –(G)* (L) x (F) / (26) (27 x ((L) / (26) 1 x (L) 1 x (L) 1 x (L) 1 x (L) 1 x (L) 1 x (L) 1 x (L) 1 x (L) SUMA DE (28) A (37) x (E) (E) +(38)

(a) INDICAR EL NOMBRE DE CADA UNA DE LAS CATEGORÍAS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA (b) INDICAR EL SALARIO BASE PROPUESTO DE CADA UNA DE LAS CATEGORÍAS * SI AL REALIZAR LA OPERACIÓN RESULTA UN NÚMERO NEGATIVO SE DEBERÁ INDICAR 0.00

(35) SI EL PORCENTAJE CON EL QUE TRABAJA LA EMPRESA ES DIFERENTE AL INDICADO DEBERÁ ANEXAR EL COMPROBANTE DEL PORCENTAJE DE RIESGO DE TRABAJO AUTORIZADO POR EL IMSS

RAZÓN SOCIAL DE LICITANTE

NOMBRE Y FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL



RELACIÓN DE LOS COSTOS HORARIO DE

LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

ANEXO No. 5C

EMPRESA:


OBJETO:

MAQUINARIA O EQUIPO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO

HORARIO

IMPORTE

NOTA: SE DEBERÁ ENLISTAR TODA LA MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE UTILIZARÁ EN LA OBRA.

INCLUIR ANÁLISIS DEL COSTO HORARIO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO.




ANÁLISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE

EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

DOCUMENTO No. 5C

EMPRESA:


OBJETO:

CÁLCULO: REVISÓ: HOJA NO.: DE:

EQUIPO NO.: CLASIFICACIÓN: DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINA:

D A T O S G E N E R A L E S

(PM) PRECIO DE LA MAQUINA $ _________________

(S) PRIMA DE SEGURO _________________

% ANUAL

(VLL) VALOR DE LAS LLANTAS $ _________________

_________________

(VPE) VALOR DE PIEZAS ESP. $ _________________

(Q) MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR _________________

%

(VA) VALOR DE ADQUISICIÓN $ _________________

(HP) POTENCIA NOMINAL _________________

HP

(VR) VALOR DE RESCATE___% PM $ _________________

(HVLL) VIDA DE LAS LLANTAS _________________

HRS

(VD) VALOR A DEPRECIAR $ _________________

(HVPE) VIDA DE LAS PIEZAS ESPECIALES _________________

HRS

(VE) VIDA ECONÓMICA HRS

_________________

(DILA) DÍAS LABORADOS EN EL AÑO _________________

DIAS

(I) TASA DE INVERSIÓN ANUAL (H) HORAS DE LA JORNADA _________________

HRS

(HA) HORAS EFECTIVAS POR AÑO HRS

_________________

C A R G O S F I J O S

C O S T O

DEPRECIACIÓN D= (VA - VR ) / VE = $ _________________ INVERSIÓN I = ( VA + VR ) I / 2HA = $ _________________ SEGURO S = ( VA + VR ) S / 2HA = $ _________________ MANTENIMIENTO T = Q X D $ _________________

S U M A :

$ _________________

C O N S U M O S

COMBUSTIBLE

UNIDAD

H.P.

M. DIESEL

M. GASOL.

CANTIDAD

COSTO U..

GASOLINA LITRO DIESEL LITRO ACEITE DE MOTOR LITRO OTRAS FUENTES ENERGÉTICAS

SUMA:

L L A N T A S

COSTO UNITARIO

NO. DE PIEZAS

IMPORTE

MEDIDAS

CÁMARA

CORBATA

CARGO POR LLANTA=S/HVLL=S / HRS S U M A

OTROS ELEMENTOS (PIEZAS ESPECIALES)

CARGO OTRO ELEMENTO $ / (HVPE) S U M A

O P E R A C I O N

CATEGORÍA

RENDIMIENTO

S. REAL

CANTIDAD

IMPORTE

CARGO POR OPERACIÓN SUMA SO=S

COSTO DIRECTO POR HORA

TOTAL:



ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE

LOS COSTOS INDIRECTOS

ANEXO No. 5D

EMPRESA:


OBJETO:

COSTO DIRECTO DE LA OBRA: $

CONCEPTO IMPORTE POR ADMINISTRACIÓN

CENTRAL OBRA

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES 1.- PERSONAL DIRECTIVO 2.- PERSONAL TÉCNICO 3- PERSONAL ADMINISTRATIVO 4.- PERSONAL EN TRÁNSITO 5.- CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL PAGADA P/LOS CONCEPTOS 1 AL 4 6.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS 1 AL 4 7.- PASAJES Y VIÁTICOS

(SUBTOTALES)

DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTAS 1.- EDIFICIOS Y LOCALES 2.- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA 3.- BODEGAS 4.- INSTALACIONES GENERALES 5.- MUEBLES Y ENCERES 6.- DEPRECIACIÓN O RENTA Y OPERACIÓN DE VEHÍCULOS 7.- CAMPAMENTOS

(SUBTOTALES)

SERVICIOS 1.- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS 2.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

(SUBTOTALES

FLETES Y ACARREOS 1.- DE CAMPAMENTOS 2.- DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 3.- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES 4.- DE MOBILIARIO

(SUBTOTALES)

GASTOS DE OFICINA 1.- PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO 2.- CORREOS, TELÉFONOS, FAX, TELÉGRAFOS Y RADIO 3.- SITUACIÓN DE FONDOS 4.- COPIAS Y DUPLICADOS 5.- LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS 6.- GASTOS DE CONCURSOS

(SUBTOTALES)

SEGUROS Y FIANZAS 1.- PRIMAS POR SEGUROS 2.- PRIMAS POR FIANZAS

(SUBTOTALES)

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS

% DE INDIRECTOS OF. CENTRALES= COSTOS INDIRECTOS OF. CENTRALES/ COSTO DIRECTO= _________%

% DE INDIRECTOS DE CAMPO= COSTOS INDIRECTOS DE CAMPO/ COSTO DIRECTO= _________%

% TOTAL DE INDIRECTOS = % DE INDIRECTOS OF. CENTRALES + % DE INDIRECTOS DE CAMPO = _________%



ANÁLISIS DE LOS COSTOS BÁSICOS

UNITARIOS

ANEXO No. 5E

EMPRESA: HOJA NO.: DE

LICITACIÓN NO.: FECHA DE COTIZACIÓN

OBJETO:

CLAVE: CONCEPTO: UNIDAD:

CANTIDAD:

M A T E R I A L E S

NO. MATERIALES UNIDAD CANTIDAD COSTO IMPORTE

S U M A :

M A N O D E O B R A

NO. CATEGORÍA O CUADRILLA UNIDAD RENDIMIENTO SALARIO IMPORTE

S U M A :

H E R R A M I E N T A , M A Q U I N A R I A Y E Q U I P O

NO. DESCRIPCIÓN UNIDAD RENDIMIENTO COSTO IMPORTE

S U M A :

C O S T O D I R E C T O :

T O T A L :



UTILIDAD PROPUESTA POR EL

LICITANTE

ANEXO No. 5F

EMPRESA:


OBJETO:

EL CARGO POR UTILIDAD SE CALCULARÁ DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE EXPRESIÓN:

UN = CARGO POR UTILIDAD NETA ________ %

COSTO DE MATERIALES $ ______________ COSTO DE MANO DE OBRA $ ______________ COSTO POR HERRAMIENTA Y EQUIPO $ ______________ CD = COSTO DIRECTO $ ______________

CIOF=COSTO INDIRECTOS OF. CENTRALES

________ % $ ______________

CICA=COSTO INDIRECTOS CAMPO ________ % $ ______________

CI = COSTO DE INDIRECTOS ________ % $ ______________

CF = CARGOS POR FINANCIAMIENTO ________ % $ ______________

A = CD + CI + CF = $ ____________

B = CARGO POR UTILIDAD BRUTA (U) (UN % (C.D. + C.I. + C.F.))/(1-(ISR+PTU)) = $ __________________

(_____% ($ _________ + $ _________ + $ _________))/(1-(_____+______)) = $ __________________

EL PORCENTAJE SE OBTIENE DE LA SIGUIENTE EXPRESIÓN:

U= UTILIDAD BRUTA = (A +B X 100/ (A)) - 100




LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA

INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN

ANEXO No. 6A


OBJETO:

MATERIAL UNIDAD CANTIDAD PRECIO

DE ADQUISIC.

CARGOS COMPLEMENTARIOS PRECIO PUESTO

EN OBRA SIN IVA

NOTA: SE DEBERÁN INCLUIR LOS MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE SE REQUIERAN CON LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, SIN IVA PUESTOS EN EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.




CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA No.: 11230001-005-10

DOCUMENTO 7A

(ARCHIVO DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS)

CATÁLOGO DE CONCEPTOS




Dependencia: CINETECA NACIONAL

Obra: SALA MULTIMEDIA Fecha: Duración:

Lugar:

Inicio Obra:

Ciudad:

Fin Obra:

PRESUPUESTO DE OBRA

Código Concepto Unidad Cantidad

A I. PRELIMINARES

A01 I.1 DESMANTELAMIENTOS

PUDESMALFO DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE ALFOMBRA BOUCLE M2 252.80

ALTO TRANSITO EN ZONA DE ACCESO DE

SERVICIO Y SALA MULTIMEDIA, CON

RECUPERACION A FAVOR DE LA DEPENDENCIA.

INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y

ACARREO AL ALMACEN DE LA DEPENDENCIA Y

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

PUDESMTECH DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE LAMINA DE M2 149.26

ASBESTO CEMENTO, EN AREA DE SALA

MULTIMEDIA, CON RECUPERACION A FAVOR DE LA

DEPENDENCIA. INCLUYE: MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA Y ACARREOS AL ALMACEN DE LA

DEPENDENCIA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

PUDESMPISF DESMANTELAMIENTO DE PISO FALSO DE MADERA M2 3.00

(ACCESO A SOTANO) A BASE DE POLINES 4" X 4" ,

INCLUYE: MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

PUDESMPU01 DESMONTE Y RETIRO DE PUERTAS DE ACCESO DE PZA 5.00

MADERA DE CUALQUIER MEDIDA,

INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y RETIRO

Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

PUDESMAEST DESMONTE Y RETIRO DE ESTRUCTURA METALICA M2 149.26

A BASE DE PTR 2" Y ANGULO DE 2" DE ACERO

ESTRUCTURAL, CON RECUPERACION A FAVOR DE

LA DEPENDENCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, RETIRO Y ACARREO AL ALMACEN

DE LA DEPENDENCIA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION

PUDESMMATE DESMANTELAMIENTO DE DUELA DE MADERA M2 56.00

DE 5 CM DE ESPESOR EN PLAFONES, CON

RECUEPRACION A FAVOR DE LA DEPENDENCIA.

INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO

Y ACARREO AL ALMACEN DE LA DEPENDENCIA.





PUDESPLAPAN DESMANTELAMIENTO DE PANELES DE PLAFON M2 93.00

FALSO DE 61 X 61 CM CON

RECUPERACION A FAVOR DE LA DEPENDENCIA.

INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,

Y ACARREO AL ALMACEN DE LA DEPENDENCIA

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

PUDESMMUSA DESMONTE DE MUEBLES SANITARIOS PZA 6.00

(MINGITORIOS, WC, LAVABOS) CON

RECUPERACION A FAVOR DE LA DEPENDENCIA,

INCLUYE CANCELACION DE SALIDA SANITARIA Y/O

HIDRAULICA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y

ACARREO AL ALMACEN DE LA DEPENDENCIA.


PUDESMBUT DESMONTE Y RETIRO DE BUTACAS EN SALAS DE PZA 84.00

PROYECCION 374 X 500 CON RECUPERACION A FAVOR DE

LA DEPENDENCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA Y ACARREO AL ALMACEN DE LA

DEPENDENCIA.


PURETARB RETIRO DE PLANTAS DE ORNATO EN JARDINERA PZA 8.00

EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA

Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE

LOS TRABAJOS

A02 I.2 DEMOLICIONES

PUDEMUTA DEMOLICION MANUAL DE MUROS DE TABIQUE O M3 17.20

BLOCK DE CUALQUIER ESPESOR, EL PRECIO

INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA , EQUIPO,

CARGA Y ACARREO DE MATERIAL FUERA DE LA

OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

PUDEMMUTAB DEMOLICION MANUAL DE MUROS DE PANEL O M3 30.00

TABLARROCA DE CUALQUIER ESPESOR, EL

PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,

EQUIPO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL FUERA

DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

PUDEMPLAFPA DEMOLICION MANUAL DE PLAFON DE M3 25.00

TABLARROCA DE CUALQUIER ESPESOR A UN ALTURA DE,

3.00 M., EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, ANDAMIOS

HERRAMIENTA,EQUIPO, CARGA Y ACARREO DE

MATERIAL FUERA DE LA OBRA, Y TODO LO




NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PUDEMGUARN DEMOLICION MANUAL DE GUARNICION DE M 6.80

CONCRETO CON SECCION DE 10 X 15 CM, EL PRECIO

INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,

CARGA Y ACARREO DE MATERIAL FUERA DE LA

OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

B II. OBRA CIVIL Y ACABADOS

PUREJIRVACC SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA DE 60 X 315 CM TIPO

PZA 1.00

IRVING TIPO IS-05 CON SOLERA DE 1 1/2" x 1/4"

PARA ACCESO A SOTANO, INCLUYE: MATERIALES,

MARCO DE ANGULO DE 2"x5/16", MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA Y EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO

PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PUFICO10200 SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE FIRME DE PISO M2 6.00

DE 10 CM. DE ESPESOR, CON CONCRETO

PREMEZCLADO f'c = 200 KG/CM2 CON AGREGADO

DE 19 MM, REFORZADO CON MALLA

ELECTROSOLDADA DE 6"X6" - 10/10. INCLUYE

CIMBRA EN FRONTERAS, FABRICACIÓN Y VACIADO

DEL CONCRETO, VIBRADO, CURADO, ARREGLO

DEL AREA DE TRABAJO AL TERMINO DEL COLADO,

HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE

LOS TRABAJOS

PURI1812 SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE REJILLA M2 144.30

IRVING TIPO IS-05 DE SOLERA 1 1/2"x1/4" EN ZONA

DE TAPANCO, INCLUYE: SUMINSTRO, HABILITADO,

FABRICACION, SOLDADURA PROVISIONAL Y

DEFINITIVA, REALIZADA POR SOLDADORES

CALIFICADOS; PROTECCION ANTICORROSIVA CON

PRIMARIO, CORTES, DESPERDICIOS,

ELEVACION, HERRAMIENTA, MANO

DE OBRA, LIMPIEZA GENERAL, Y TODO LO

NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE

LOS TRABAJOS.

PUCAD3025 SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE CADENA M 32.54

PERIMETRAL DE 25X30 CM DE SECCIÓN CON

CONCRETO f'c = 250 KG/CM2 CON AGREGADO DE

19 MM ARMADO CON 8 VARILLAS No. 4 Y ESTRIBOS

DOBLES No. 3 A CADA 20 CM. INCLUYE CIMBRADO

Y DESCIMBRADO ACABADO COMUN, FABRICACION

Y VACIADO DEL CONCRETO, VIBRADO, CURADO A




BASE AGUA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS,

MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA

CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

PUESTPERFA3 SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE KG 19,646.33

PERFILES IR SECCION SEGUN PLANO

ESTRUCTURAL, PARA SOPORTE DE LOSACERO,

INCLUYE: SUMINSTRO, HABILITADO, FABRICACION,

SOLDADURA PROVISIONAL Y DEFINITIVA E-70,

REALIZADA POR SOLDADORES CALIFICADOS;

PROTECCION ANTICORROSIVA CON PRIMARIO,

ACABADO CON ESMALTE, CORTES, DESPERDICIOS,

ELEVACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA,

LIMPIEZA GENERAL, Y TODO LO NECESARIO PARA

LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

PULA25C20 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSACERO M2 149.26

TERNIUM 15 O SIMILAR, CALIBRE 20, INCLUYE:

HABILITADO, CORTES, DESPERDICIOS,

MATERIALES, MANO DE OBRA, FLETES,

ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA ELECUCION DE

LOS TRABAJOS.

PUMA6666 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA M2 149.26

ELECTROSOLDADA 6"X6" - 6/6 PARA LAS CAPAS DE

COMPRESION DE LA LOSA DE SALA MULTIMEDIA,

INCLUYE CORTES, DOBLECES, TRASLAPES,

SILLETAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA


PUCE250 CONCRETO PREMEZCLADO F´C= 250 KG/CM2 M3 18.20

GRADO ESTRUCTURAL CLASE I EN LOSA DE SALA

MULTIMEDIA, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL

COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA

QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO,

ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN,

ELEVACIÓN, COLADO, VIBRADO, BOMBEO,

CURADO BASE AGUA, LIMPIEZA.

PUCAPER8025 SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE CADENA M 32.54



19 MM ARMADO CON 10 VARILLAS No. 5 Y

ESTRIBOS DOBLES No. 3 A CADA 20 CM. INCLUYE

CIMBRADO Y DESCIMBRADO ACABADO COMUN,

FABRICACION Y VACIADO DEL CONCRETO,

VIBRADO, CURADO BASE AGUA, LIMPIEZA,

HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y




TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA

EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

PUCAS2035 SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE CADENA M 80.00



19 MM ARMADO CON 4 VARILLAS No. 5 Y 2 DEL No.

3 CON ESTRIBOS DOBLES No. 3 A CADA 20 CM.

PARA REFUERZO DE MURO, INCLUYE CIMBRADO

Y DESCIMBRADO ACABADO COMUN, FABRICACION

Y VACIADO DEL CONCRETO, VIBRADO, CURADO

BASE AGUA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS,

MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA


PUMT14 SUMINISTRO Y FABRICACION DE MURO DE M2 140.80

TABIQUE ROJO RECODIDO 7 X 14 X 25 CM, PARA

DELIMITAR AREA DE SALA MULTIMEDIA ACABADO

COMUN DOS CARAS, ASENTADO CON MORTERO

CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:5. INCLUYE:

DESPERDICIOS, ELEVACION, PLOMEO, MATERIAL,

MANO DE OBRA HERRAMIENTA, ANDAMIOS,

EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA


PUDC1212 SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE CADENA M 68.00

PERIMETRAL DE 15x15 CM DE SECCIÓN CON


19 MM ARMADO CON 4 VARILLAS No. 3 Y ESTRIBOS

DOBLES No. 2 A CADA 20 CM. PARA REFUERZO DE

MURO, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO

ACABADO COMUN, FABRICACION Y VACIADO DEL

CONCRETO, VIBRADO, CURADO BASE AGUA,

LIMPIEZA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE

OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA

EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

B05 II.4 HERRERIA

PUPULOVAL01 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA TIPO PZA 6.00

LOUVER DE ALUMINIO 2.00 X 2.5 M. INCLUYE

MATERIAL, HERRAJES Y CHAPA, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO

PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

PUESCCARC01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA DE PZA 1.00

CARACOL DE 1.30 M DE DIAMETRO BASE DE TUBO

DE 3" DIAMETRO CEDULA 30, ESCALONES DE

ANGULO DE 1 1/2" Y BARANDAL CON SOLERA Y

REDONDO DE 3/4", SEGÚN PLANOS DE HERRERIA




INCLUYE: MATERIALES, MANO

DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PUCL24 SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE M 18.85

CANALON DE LAMINA CAL 24 A UNA ALTURA DE 3.00 M.

INCLUYE: ANDAMIOS, SUMINISTRO, HABILITADO, FABRICACION,

SOLDADURA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

B06 II.5 CONTACTOS

MSALPROY SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA PROYECTOR, INCLUYE: CANALIZACION TUBERIA GALVANIZADA PARED DELGADA DE 19MM, CABLE CAL 10, CAL.12 VERDE Y DES CAL. 12, CIRCUITO INDEPENDIENTE DE TABLERO, SOPORTES DE LA SALIDA, MANO DE OBRA.Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA 4.00

*TEMP3 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA DE CONTACTO, INCLUYE: CANALIZACION DE TUBERIA GALVANIZADA DE PARED DELGADA DE 19MM , CABLE THW-LS CAL. 10, REGISTROS, SOPORTES, TORNILLERIA, ACCESORIOS, SOPORTES, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA 27.00

MCONTTAIS SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, MCA. BTICINO MATIX O DE IGUAL CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, P.U.O.T Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA 31.00



RESUMEN DEL IMPORTE POR PARTIDA Y

PRESUPUESTO TOTAL DE LOS TRABAJOS

ANEXO No. 7B


OBJETO:

CLAVE

PARTIDA

IMPORTE CON LETRA

IMPORTE CON NÚMERO

SUMA:

TOTAL:

EMPRESA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS

ANEXO No. 8A

LICITACIÓN NO.:

DE FECHA: EMPRESA:

OBJETO:

CLAVE

C O N C E P T O

CANT.

IMPORTE

PERIODO

M E S ( POR SEMANA )

INICIO TÉRMINO 1 2 3 4

SUBTOTAL:

ACUMULADO:


NOTA: SE GRAFICARÁ Y ANOTARÁN LOS IMPORTES MENSUALES QUE CORRESPONDAN A CADA ACTIVIDAD, INDICANDO LA FECHAS DE DURACIÓN Y EL MES A QUE CORRESPONDA. SE PODRÁ UTILIZAR REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA



PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y

CUANTIFICADO EN PARTIDAS DE UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA

ANEXO No. 8B

LICITACIÓN NO.:

DE FECHA: EMPRESA:

OBJETO:

CLAVE ESPECIALIDAD O CATEGORÍA

IMPORTE

PERIODO



SUBTOTAL:

ACUMULADO:


NOTA: SE GRAFICARÁ Y ANOTARÁN LOS IMPORTES MENSUALES QUE CORRESPONDAN A LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE

SERVICIOS NECESARIO EN OFICINAS CENTRALES, INDICANDO LAS FECHAS DE DURACIÓN Y EL MES A QUE CORRESPONDA.



PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y

CUANTIFICADO DE LA UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

ANEXO No. 8C

LICITACIÓN NO.:

DE FECHA: EMPRESA:

OBJETO:

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

TIPO Y CARACTERÍSTICAS

IMPORTE

PERIODO



SUBTOTAL:

ACUMULADO:

EMPRESA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL NOTA: SE GRAFICARÁ Y ANOTARÁN LOS IMPORTES MENSUALES QUE CORRESPONDAN A LA UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO LA FECHAS DE

DURACIÓN Y EL MES A QUE CORRESPONDA.



PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÒN PERMANENTE

EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLUMENES REQUERIDOS

ANEXO No. 8D

LICITACIÓN NO.:

DE FECHA: EMPRESA:

OBJETO:

MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

UNIDAD CANT.

IMPORTE

PERIODO



SUBTOTAL:

ACUMULADO:

EMPRESA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL NOTA: SE GRAFICARÁ Y ANOTARÁN LOS IMPORTES MENSUALES QUE CORRESPONDAN A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN

PERMANENTE, EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS.



MODELO DE CONTRATO

ANEXO No. 9A

ANEXO 9A

MODELO DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL FIDEICOMISO PARA LA CINETECA NACIONAL, EN LO SUCESIVO “EL FIDEICOMISO”, REPRESENTADO POR EL LICENCIADO JOSÉ JUAN MORALES LUNA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, Y POR OTRA PARTE, LA EMPRESA DENOMINADA

A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA POR EL , EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

D E C L A R A C I O N E S

I. De “EL FIDEICOMISO”: I.1.- Que es una entidad del Gobierno Federal, creada en términos de los artículos 1°, 3º, Fracción III y 47 de la Ley Orgánica de la

Administración Pública Federal; 40 y 41 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. I.2.- Que en el convenio modificatorio de 30 de junio de 1997 a su contrato constitutivo se identifica como Fideicomitente Único al

Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; como Fiduciario, al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., y como Fideicomisario, al Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública, a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

I.3.- Que de conformidad con el artículo 41, fracción I, Inciso e) de la Ley Federal de Cinematografía, corresponde a la Secretaría de

Educación Pública, a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, coordinar las actividades de la Cineteca Nacional, cuyos objetivos primordiales, entre otros, son el rescate, conservación, protección y restauración, de las películas y sus negativos, así como la difusión, promoción y salvaguarda del patrimonio cultural cinematográfico de la Nación.

I.4 Que el Lic. José Juan Morales Luna, en su carácter de Director de Administración y Finanzas, posee facultades suficientes

para suscribir el presente contrato en términos de la escritura pública número 13,207 de fecha 03 de agosto de 2007, otorgada ante la fe del Notario Público número 234 del Distrito Federal, Licenciado Héctor Trejo Arias.

I.5.- Que para el cumplimiento de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tiene interés

en celebrar el presente contrato de obra pública para la realización de los trabajos de construcción y adecuación de espacio de la sala multimedia en “EL FIDEICOMISO”, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, el cual se adjudicó mediante fallo de fecha de septiembre de 2010, emitido en la Licitación Pública Nacional Electrónica 11230001-005-10, de conformidad a lo establecido por los artículo 24, 26 fracción I, 27 fracción I, 28, 29 30 fracción I y 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

I.6.- Que tiene contemplada la erogación derivada del presente contrato dentro de la partida presupuestal **** “****”, de acuerdo

con la asignación presupuestaria para el año 2010 a esta Entidad. 1.7.- Que los recursos para los trabajos objeto de este contrato provendrán de recursos fiscales, de conformidad con el oficio de

liberación de inversión del ejercicio 2010 número DG/***/2010, de fecha ** de *** de 2010, emitido por el Titular de la Entidad, de acuerdo a la requisición número **** por trabajos de ************, con la autorización presupuestal correspondiente.

I.8.- Que para los efectos derivados del presente contrato, señala como su domicilio el ubicado en Avenida México-Coyoacán número

389, Colonia Xoco, Código Postal 03330, Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. II. De “EL CONTRATISTA”: II.1.- Que es una empresa constituida de conformidad con las leyes mexicanas, lo que acredita en términos de la Escritura Pública

número , de fecha de de , otorgada ante la fe del Lic , titular de la Notaría Pública número del Distrito Federal, el cual se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público del Comercio del Distrito Federal bajo el folio mercantil número de fecha de de .

Comentario [E1]: Proporcionar partida.

Comentario [E2]: Proporcionar número de oficio.

Comentario [E3]: Proporcionar número de requisición y concepto.


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

GENERALES

II.2.- Que tiene como objeto social, entre otros, el mantenimiento, remodelación, ampliaciones y reparaciones, urbanización y edificación en general, supervisión y control de obras, comercialización en general, así como vivienda, terracería, excavaciones y pavimento y todo lo relacionado a la transformación del acero.

II.3.- Que el , en su carácter de , cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, lo cual acredita con el

testimonio de la Escritura Pública número de fecha de de , otorgada ante la fe del Lic. , titular de la Notaría Pública número del Distrito Federal.

II.4.- Que conoce y se obliga plenamente a cumplir las disposiciones y los requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas, y su Reglamento, así como las demás disposiciones legales aplicables. II.5.- Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes , ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y presenta el acuse de

recepción a que alude el artículo 32-d del Código Fiscal de la Federación y la Regla I.2.1.15. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2010.

II.6.- Que tiene establecido su domicilio en número, Colonia, Delegación, C.P. , en esta Ciudad de México, Distrito Federal, mismo

que se señala para todos los fines y efectos legales de este contrato. III.- DE “LAS PARTES”: ÚNICA. Manifiestan que la voluntad para celebrar el presente contrato es con el pleno conocimiento y libertad de cada una de ellas y de

las personas que las representan, por lo que en la suscripción y formación del mismo, no existe error, dolo, mala fe o cualquier otro vicio de la voluntad que pudiese invocarse para su nulidad o denuncia, y que, de acuerdo con las declaraciones que anteceden, ambas partes están conformes en suscribir el presente contrato, al tenor de las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL FIDEICOMISO” encomienda a “EL CONTRATISTA”, la obra pública los trabajos de

construcción y adecuación de espacio de la sala multimedia en “EL FIDEICOMISO”, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, en el área que ocupan las Salas de Proyección 7 y 8 de las instalaciones de “EL FIDEICOMISO”, de conformidad con lo establecido en el Anexo Uno, mismo que firmado por las partes se integra al presente contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- Como contraprestación por la obra objeto del presente contrato, “EL FIDEICOMISO”

cubrirá a “EL CONTRATISTA”, la cantidad de $ (00/100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado, cantidad ofertada por “EL CONTRATISTA”, en la licitación número 11230001-005-10, cantidad que será cubierta mediante la formulación de estimaciones quincenales sujetas al avance de los trabajos de acuerdo al programa de obra, especificaciones de construcción y normas de calidad, que se anexa al presente como Anexo Dos, mismo que firmado por las partes se integra al presente contrato. Los precios deberán mantenerse fijos durante la vigencia señalada en la cláusula Sexta de este contrato, por lo que no deberá existir variación en el precio convenido. “EL FIDEICOMISO” retendrá a “EL CONTRATISTA” el 5 (cinco) al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones por concepto de derechos por el servicio de vigilancia, inspección y control que lleva a cabo la Secretaría de la Función Pública, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos.

El monto de este contrato se cubrirá con recursos previstos en el presupuesto de “EL FIDEICOMISO”.

TERCERA.- ANTICIPO.- “EL FIDEICOMISO” entregará por concepto de anticipo el 30% (treinta por ciento) de la cantidad

establecida en la cláusula anterior como monto de contrato, es decir, $ (Ochenta /100 M.N.), el cual se pondrá a disposición de “EL CONTRATISTA” a partir del día de de , contra la entrega de la garantía de anticipo, establecida en la cláusula Décima Octava del presente instrumento, cuya amortización se establece en el Anexo Tres, mismo que firmado por las partes se integra al presente contrato.

CUARTA.- FORMA DE PAGO.- Los pagos que se deriven de la suscripción de este contrato se efectuará en moneda nacional, y se

harán exigibles conforme a cada avance de estimación, que abarcará un período de 15 (quince) días naturales cada una, contados a partir de la fecha de corte que fije el Jefe del Departamento de Mantenimiento de “EL FIDEICOMISO”, en adelante “LA SUPERVISIÓN”, quien además fungirá como Residente de obra, en lo sucesivo “LA RESIDENCIA”, y su importe será liquidado en un plazo no mayor de 20 (veinte) días naturales a partir de la fecha en que su hubiere aceptado y formado la siguiente documentación:

1) Factura correspondiente, cuya forma de medición y pago establezca cada uno de los conceptos, presentándola a

“LA RESIDENCIA”, dentro de los 3 (tres) días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago. “LA RESIDENCIA” realizará la revisión y autorización de las facturas, para lo cual contará con un plazo no mayor de 5 (cinco) días naturales siguientes a su presentación.



GENERALES

2) Constancia de la certificación de avance de la obra, (acta de recepción de obra) validada por parte de “LA SUPERVISIÓN”.

3) Constancia de la existencia o inexistencia de penas convencionales. 4) Copia de la garantía de contrato.

En caso de retraso en la realización de los trabajos encomendados, el pago se pospondrá con el mismo período de retraso.

El importe a cubrir por la obra compensará a “EL CONTRATISTA” por sueldos, honorarios, organización, dirección técnica, administración, prestaciones sociales y laborales a su personal, así como por las obligaciones que adquiera por todos los demás gastos que se originen como consecuencia del presente contrato, al igual que por su utilidad, por lo que “EL CONTRATISTA” no podrá exigir mayor retribución por ningún otro concepto.

No se aceptarán condiciones de pago diferentes a las establecidas anteriormente.

La entrega de las facturas correspondientes, será en la Tesorería del Fideicomiso, los días martes y jueves en un horario de las 09:00 a las 15:00 horas; mismo que deberá satisfacer los requisitos establecidos en las Leyes Fiscales vigentes aplicables en los Estados Unidos Mexicanos.

Para efectos de este pago “EL PROVEEDOR” puede incorporarse al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera S.N.C., consistente en la aplicación de factoraje electrónico por parte de las Instituciones Bancarias acreditadas en el Territorio Nacional, y del que la Subdirección de Recursos Financieros de “EL FIDEICOMSIO” podrá otorgarle mayores datos. Esto de conformidad a lo dispuesto en las Modificaciones a las Disposiciones Generales a las que deberán sujetarse las Dependencias y Entidades de la Administración Pública, para su incorporación al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, publicados en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de febrero de 2007 y sus reformas de fecha 06 de abril de 2009.

De acuerdo con las políticas de pago de la Subdirección de Recursos Financieros de “EL FIDECOMISO” hace del conocimiento de “EL CONTRATISTA” que para solicitar el primer pago por la prestación de sus servicios deberá de presentar por única vez la documentación siguiente:

Constancias sobre la existencia de la cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario, que incluya nombre de la Institución Bancaria, Número de cuenta con 11 (once) posiciones, así como la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) con 18 (dieciocho) posiciones que permita realizar transferencias electrónicas de fondos a través de los sistemas de pago.

QUINTA.- FACTURAS.- En caso de que las facturas entregadas por “EL CONTRATISTA” para su pago presenten errores o deficiencias, “EL FIDEICOMISO”, dentro de los tres días naturales siguientes al de su recepción, informará por escrito a “EL CONTRATISTA” las deficiencias que deberá corregir, por lo que los días que transcurran a partir de la entrega del escrito y hasta la presentación de las facturas sin errores no se computarán en el plazo establecido para el pago.

Las facturas deberán ser expedidas con los datos de Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. Fideicomiso para la Cineteca Nacional, Avenida México – Coyoacán número 389, Colonia Xoco, C.P. 03330, Delegación Benito Juárez, México D.F. R.F.C. BNO 870723 5I5.

SEXTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato es del de al de del año 2010, con un plazo máximo de ejecución

de 64 (sesenta y cuatro) días naturales, de conformidad con el programa de obra que se encuentra incluido en el Anexo Dos. Trascurrido este plazo cesarán totalmente sus efectos, sin necesidad de resolución judicial. Asimismo, el presente instrumento surte efectos a partir de la fecha de su firma, hasta el cumplimiento total de las obligaciones pactadas en él.

SÉPTIMA.- LUGAR DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.- La realización de la obra objeto del presente contrato será en el

Territorio Nacional, en las instalaciones de “EL FIDEICOMISO” señalado en la declaración I.8 de este instrumento, de acuerdo a lo establecido por el Anexo Uno.

OCTAVA.- MATERIALES Y HERRAMIENTAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a suministrar los materiales y las herramientas que se

requieran para la realización de los trabajos objeto de este contrato, cuyo costo está considerado en el importe total pactado en la cláusula Segunda de este instrumento; por tanto “EL FIDEICOMISO” quedará exento de cualquier cargo que se genere por los conceptos señalados.

El costo del transporte de las maniobras de carga y descarga de los materiales, y la herramienta que se utilice para la

ejecución de la obra serán a cargo de “EL CONTRATISTA”. NOVENA.- DEL REPRESENTANTE EN EL LUGAR DE OBRA.- “EL CONTRATISTA” establecerá a través de un escrito de designación

y previo al inicio de los trabajos, en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, el cual, deberá cumplir con las características establecidas en la convocatoria a la licitación, deberá exhibir la cédula



GENERALES

profesional correspondiente a arquitecto, ingeniero civil o similar, expedida por la Dirección General de Profesiones adscrita a la Secretaría de Educación Pública, y actuará como Superintendente de construcción, quien contará con clave de usuario y contraseña asignada para acceder al programa informático de la Bitácora Electrónica de Obra, siendo el único responsable del uso que hagan de las mismas.

DÉCIMA.- BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA PÚBLICA.- LA bitácora electrónica de obra pública, será el instrumento técnico

que constituirá el medio de comunicación entre las partes del presente contrato, en ella se registrarán los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecución de los trabajos, y permitirá a los Órganos de Control verificar los avances y modificaciones de los trabajos, para lo cual se utilizarán los medios de comunicación electrónica correspondiente.

“LA RESIDENCIA” llevará la administración y dirección de los trabajos de conformidad con las funciones que le

atribuye el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en coordinación con el Superintendente de construcción.

La apertura de la Bitácora Electrónica de Obra Pública se hará de manera previa al inicio de los trabajos. DÉCIMA PRIMERA.- MEDIDAS DE SEGURIDAD.- “EL CONTRATISTA” deberá implementar las medidas de seguridad y equipo de protección con

respecto del personal requerido para la ejecución de los trabajos, tales como : portar cascos de seguridad y credencial de identificación, medidas sanitarias entre las que se destacan la prohibición de fumar dentro del inmueble, medidas de higiene, así como las de impacto ambiental en las áreas en donde se realizan los trabajos, siempre y cuando los mismos se encuentren dentro de las instalaciones de “EL FIDEICOMISO”.

DÉCIMA SEGUNDA.- COORDINACIÓN TÉCNICA Y SUPERVISIÓN.- “EL FIDEICOMISO” a través de “LA SUPERVISIÓN”, será responsable de vigilar,

controlar y revisar en todo tiempo la realización de los trabajos objeto de este contrato, a fin de que se ajusten a las especificaciones señaladas en los Anexos Uno, Dos y Tres; “LA SUPERVISIÓN” y “EL CONTRATISTA” serán responsables de abrir la bitácora de obra al inicio de los trabajos, en la cual se registrarán las firmas autorizadas del residente y/o superintendente autorizado por “EL CONTRATISTA”, lo anterior para dar cumplimiento a los derechos y obligaciones concertados en el mismo. “LA SUPERVISIÓN” será el único conducto para dar seguimiento a las obligaciones de “EL CONTRATISTA” y establecer los mecanismos de control para calificar los trabajos. Asimismo, será la única facultada para autorizar (por escrito) cualquier trabajo adicional o sobreviniente a los establecidos en el catálogo de conceptos y cuya ejecución sea indispensable para la conclusión del proyecto original; por lo que a falta de esto, implicará el desconocimiento de “EL FIDEICOMISO” por cualquier cargo adicional.

DÉCIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS.- Queda expresamente estipulado que este contrato se suscribe en atención a que “EL

CONTRATISTA” cuenta con el personal necesario y elementos propios para llevar a cabo la obra objeto de este contrato; en ningún momento se considerará como patrón sustituto a “EL FIDEICOMISO” respecto de dicho personal, eximiéndolo de cualquier responsabilidad laboral, fiscal y de seguridad social que al respecto pudiera existir, con respecto al personal que utilice para la prestación del servicio.

DÉCIMA CUARTA.- RESPONSABILIDAD.- “EL CONTRATISTA” será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse

a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción y seguridad, así como la normatividad que rige al efecto por “EL FIDEICOMISO” en su calidad de Entidad Paraestatal; por lo que las responsabilidades, daños y/o perjuicios que resultaren por su inobservancia, serán a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Asimismo, “EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos materia de este contrato por sí mismo, quedando

estrictamente prohibido subcontratar, o ceder los derechos y obligaciones derivados del mismo. DÉCIMA QUINTA.- INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.- La Secretaría de la Función Pública, podrá intervenir en la inspección

y recepción de los trabajos objeto del presente contrato. “EL CONTRATISTA” comunicará a “LA SUPERVISIÓN” a través de la Bitácora Electrónica de Obra Pública y por oficio

la conclusión de los trabajos, para que ésta en un término no mayor de 15 (quince) días naturales a partir del día siguiente en que se reciba dicha notificación iniciará el procedimiento de recepción de los trabajos, para lo cual levantara el acta de recepción de obra.

Si durante la revisión de los trabajos, “EL FIDEICOMISO”, encuentra deficiencias en la terminación de los mismos,

deberá solicitar a “EL CONTRATISTA” la reparación, a efecto de que se corrijan conforme a las condiciones plasmadas en el presente instrumento y sus anexos correspondientes, por lo que “EL FIDEICOMISO” podrá prorrogar el



GENERALES

período de terminación para la reparación de las deficiencias, lo anterior, sin perjuicio de que “EL FIDEICOMISO” opte por la rescisión del presente contrato, con independencia de la aplicación de las garantías correspondientes.

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, “EL CONTRATISTA” quedará obligada a responder por los

defectos y vicios ocultos que resultaren en la misma. DÉCIMA SEXTA.- CONDICIONES Y RESTRICCIONES PARA LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS

TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” debe considerar lo siguiente:

a) El programa de trabajo será en etapas que no afecten el desarrollo de las actividades normales de “EL FIDEICOMISO”.

b) Los trabajos se realizarán sin afectar el evento a realizarse del al de de 2010 en las salas de proyección, por lo que se suspenderán, en su caso, las obras de construcción de los baños.

c) El desalojo del cascajo se efectuará con la frecuencia necesaria para no afectar las actividades. d) Se delimitará el área de trabajo con señalamientos de precaución y cinta preventiva. e) El acceso de estacionamiento de los vehículos y del personal de “EL CONTRATISTA” se efectuará conforme al

reglamento interno y las disposiciones que establezca “LA SUPERVISIÓN”. f) Se designará un área para la implementación de la caseta del residente de obra, almacén de materiales y

herramientas, así como para el uso de personal de “EL CONTRATISTA”. g) Se designará un área destinada ubicación de las letrinas para uso exclusivo del personal de “EL CONTRATISTA”,

el servicio de limpieza de las áreas asignadas y las instalaciones que ocupe, serán por cuenta del mismo. h) El personal de “EL CONTRATISTA” se abstendrá de utilizar o transitar por áreas que no estén relacionadas con la

obra. DÉCIMA SÉPTIMA.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato

“EL CONTRATISTA” se obliga a otorgar una garantía en los siguientes términos:

Mediante Póliza de Fianza expedida por Institución Nacional legalmente autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por un importe del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato antes del Impuesto al Valor Agregado, a favor de BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C., FIDEICOMISO PARA LA CINETECA NACIONAL y a disposición de “EL FIDEICOMISO”, redondeada en pesos hacia arriba, es decir, con cero centavos.

Esta Fianza debe presentarse a más tardar en la fecha de formalización del presente instrumento, antes de la firma del contrato.

La fianza deberá contener expresamente, además de la obligación que garantiza, las declaraciones siguientes: a) Que se otorga atendiendo a todas las estipulaciones y obligaciones contenidas en este contrato. b) Que para la liberación de la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de “EL FIDEICOMISO”. c) Que en caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminación de los trabajos que se garantizan con la fianza o existe espera, su vigencia quedará automáticamente prorrogada en concordancia con dicha prórroga o espera hasta su recepción formal. d) Que en caso de otorgamiento de prorrogas o esperas al contratista, derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto o plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación de la fianza. e) Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente. f) Que se podrá hacer efectiva la fianza por parte de “EL FIDEICOMISO”, aún y cuando las partes del contrato se encuentren sustanciando algún procedimiento o Juicio ante Autoridad competente. g) Que la Institución Afianzadora acepta lo prescrito en los artículos 93, 94, 95 y 118, así como que renuncia a lo establecido por el artículo 119, todos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas vigente. h) Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo del contratista y éste efectúe la totalidad de pago en forma incondicional “EL FIDEICOMISO” deberá liberar la fianza respectiva. i) En caso de pago extemporáneo del importe de la póliza, por cualquiera que sea el motivo, la Institución Afianzadora se compromete a realizar el pago de la indemnización por mora, establecido en el artículo 95 Bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. La fianza se cancelará por “EL FIDEICOMISO” cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido en su totalidad con las obligaciones que se deriven de este contrato.

En la garantía deberá quedar a salvo los derechos de “EL FIDEICOMISO” para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se haga efectiva la garantía constituida conforme a lo anterior.



GENERALES

DÉCIMA OCTAVA.- GARANTÍA DEL ANTICIPO.- Para garantizar el anticipo “EL CONTRATISTA” se obliga a otorgar la garantía siguiente:

Mediante Póliza de Fianza a favor de BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C., FIDEICOMISO PARA LA CINETECA NACIONAL, por un importe del 100% del anticipo que se otorgará, antes del Impuesto al Valor Agregado; esta garantía deberá presentarse previo a la fecha en que le será entregado el anticipo.

Misma que deberá cumplir con los requisitos establecidos en la cláusula Décima Sexta del presente instrumento.

DÉCIMA NOVENA.- GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS.- “EL CONTRATISTA”, al concluir los trabajos y previo a su recepción garantizará los

defectos que resultaren de los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, para lo cual se obliga a otorgar una garantía en los siguientes términos:

Mediante Póliza de Fianza expedida por Institución Nacional legalmente autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por un importe del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato antes del Impuesto al Valor Agregado, a favor de BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C., FIDEICOMISO PARA LA CINETECA NACIONAL y a disposición de “EL FIDEICOMISO”, redondeada en pesos hacia arriba, es decir, con cero centavos, con una vigencia de 12 (doce) meses a partir de la fecha de recepción física de los trabajos, la cual se constituirá de conformidad a lo establecido en la convocatoria a la licitación.

VIGÉSIMA.- RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS. “EL CONTRATISTA” deberá presentar previo a la ejecución de los

trabajo una Póliza de Fianza expedida por Institución Nacional legalmente autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por un importe del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato antes del Impuesto al Valor Agregado, a favor de BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C., FIDEICOMISO PARA LA CINETECA NACIONAL y a disposición de “EL FIDEICOMISO”, redondeada en pesos hacia arriba, es decir, con cero centavos, mediante la cual se obligue a responder de cualquier responsabilidad civil por daños a terceros en la que hubieren incurrido, tanto en su integridad física como en sus bienes materiales, causados con motivo de la ejecución de los trabajos. Dicha póliza deberá cumplimentar lo siguiente:

a) Estar vigente durante el tiempo en que se realicen los trabajos. b) Que para los supuestos en que se otorguen prórrogas o esperas a “EL CONTRATISTA” para el cumplimiento de

sus obligaciones, hasta que éste último cumpla a cabalidad con las obligaciones por daños y perjuicios que en su caso hubiera ocasionado durante la vigencia del presente contrato y en su etapa de verificación y finiquito.

c) Que estará vigente aún en los casos de modificaciones derivadas de la formalización de convenios, la póliza de fianza se deberá modificar en consecuencia.

d) Que estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente, de forma tal que su vigencia no podrá acotarse a razón del plazo de ejecución del contrato principal o fuente de las obligaciones, o cualquier otra circunstancia.

Lo anterior, con el fin de garantizar los probables daños que pudiera ocasionar su personal a “EL FIDEICOMISO”, si los daños o perjuicios exceden de ese importe, “EL CONTRATISTA” se hará cargo del pago que complementa la fianza.

VIGÉSIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDAD.- “EL CONTRATISTA” se obliga a reparar por su cuenta cualquier daño que sufra “EL

FIDEICOMISO”, como consecuencia de alguna deficiencia en la realización de los trabajos objeto de este contrato, por negligencia, descuido, impericia o dolo.

La responsabilidad, los daños y perjuicios que resulten por su inobservancia, serán a cargo de “EL CONTRATISTA”.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- PENAS CONVENCIONALES.- Las penas convencionales serán determinadas en función del importe de los trabajos que

no se hayan ejecutado o prestado oportunamente, conforme al programa de ejecución, considerando para el cálculo de las mismas el avance físico de los trabajos, conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactadas. Las penas convencionales se aplicarán considerando los ajustes de costos, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

“EL CONTRATISTA” podrá recuperar el importe de las retenciones económicas en las siguientes estimaciones, si

regulariza los tiempos de atraso conforme al programa de ejecución.

Una vez cuantificadas las retenciones económicas o las penas convencionales, estas se harán del conocimiento de “EL CONTRATISTA” mediante nota de Bitácora u oficio, el monto determinado como retención económica o pena convencional, se aplicará en la estimación que corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el incumplimiento.



GENERALES

Cuando se celebren convenios que modifiquen el programa de ejecución convenios, las retenciones económicas o penas convencionales se calcularán considerando las condiciones establecidas en el nuevo programa convenido. “EL FIDEICOMISO”, por conducto de “LA SUPERVISIÓN”, tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto del presente contrato se están ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa aprobado, para la cual “LA SUPERVISIÓN” comparará periódicamente el avance real de los trabajos, respecto a lo que debió realizarse en los términos de dicho programa. Si existe una retraso entre lo programado y lo ejecutado, por lo que el avance de la obra es menor de lo que se debió realizar, “LA SUPERVISIÓN” efectuará una retención del 5% (cinco por ciento) de la diferencia que resulte de programar el importe programado contra lo realizado, multiplicado por el número de días de atraso, el monto será deducido de los pagos que se efectúen al contratista. Una vez que cumpla con el programa pactado, se hará la devolución respectiva, a fin de que la retención total sea la indicada. Las retenciones económicas tendrán el carácter de definitivas, si a la fecha pactada de terminación (plazo de ejecución) “EL CONTRATISTA” no los ha concluido de acuerdo a los términos y condiciones establecidos por “EL FIDEICOMISO”, en el presente contrato, sus anexos y en la convocatoria de la licitación. Las penas convencionales tendrán el carácter de definitivas, y serán aplicadas a razón del 2.0% (dos punto cero por ciento) sobre los trabajos faltantes de ejecutar y serán computadas por día natural de atraso transcurrido de atraso a partir de la fecha de terminación contractual, siempre y cuando resulten por causas imputables a “EL CONTRATISTA”. De existir retenciones definitivas a la fecha de terminación de los trabajos pactados (plazo de ejecución) y quedarán trabajos pendientes de ejecutar por “EL CONTRATISTAS”, dichas retenciones seguirán en poder de “EL FIDEICOMISO”, la cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminación del plazo, se hará efectiva contra el importe de las retenciones definitivas que haya aplicado “EL FIDEICOMISO”. De resultar un saldo a favor de “EL CONTRATISTA” por concepto de retenciones una vez concluida la totalidad de los trabajos y determinadas las penas convencionales, “EL FIDEICOMISO”, a procederá a su devolución, sin embargo, cuando “EL FIDEICOMISO” reintegre a “EL CONTRATISTA” algún monto retenido, no se generará gasto financiero alguno. Si transcurrido el plazo de ejecución de los trabajos “EL CONTRATISTA” no ha concluido dichos trabajos por causas imputables a él, pagará a “EL FIDEICOMISO”, a título de pena convencional, el 5% (cinco por ciento) del monto total de los trabajos pendientes de ejecutar por cada día natural de retraso, a partir de la fecha de terminación establecida en el programa respectivo. Las penas convencionales establecidas en la presente cláusula, en ningún caso podrán exceder del 10% (diez por ciento) del monto total del presente contrato, cuando por causas injustificadas los trabajos encomendados no se entreguen en el plazo convenido según el programa pactado, todo gasto que “EL FIDEICOMISO” efectúe por supervisión excedente y servicios de apoyo a la obra, serán con cargo a “EL CONTRATISTA”, el importe de esto será deducido de los pagos que “EL FIDEICOMISO” deba hacer a “EL CONTRATISTA”. Independientemente del pago de las penas convencionales señaladas, “EL FIDEICOMISO” podrá exigir el cumplimiento del contrato. Para determinar las retenciones y en su caso la aplicación de las penas estipuladas, no se tomarán en cuneta las demoras motivadas por el caso fortuito o fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a “EL CONTRATISTA”, y que este sea plenamente actualizado por “EL FIDEICOMISO”. Las penas convencionales únicamente procederán cuando ocurran causas imputables a “EL CONTRATISTA”. “EL CONTRATISTA”, según sea el caso, faculta a “EL FIDEICOMISO” para que el importe de las penas convencionales se deduzca del pago de la estimación o facturación inmediata siguiente. En caso de rescisión del presente contrato, “EL FIDEICOMISO” deberá exponer las razones de la aplicación de penas convencionales en el documento que contenga el finiquito correspondiente. “EL FIDEICOMISO” al pedir la aplicación de las penas convencionales no se encuentra obligado a probar el perjuicio sufrido, por tanto “EL CONTRATISTA” no podrá eximirse de su pago, invocando que el primero no ha sufrido perjuicio alguno.

VIGÉSIMA



GENERALES

TERCERA.- RESCISIÓN.- “EL FIDEICOMISO” podrá en cualquier momento rescindir administrativamente el presente contrato, por causas imputables al contratista, en los siguientes casos:

a) Ante el incumplimiento de “EL CONTRATISTA” al otorgamiento de las fianzas previstas en las cláusulas Décima

Séptima, Décima Octava y Décima Novena, siendo a su cargo los daños y perjuicios que pudiera sufrir “EL FIDEICOMISO”, por la falta de la realización de las obras encomendada.

b) Ante la contravención a las disposiciones y requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y las demás disposiciones legales sobre la materia, así como el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la convocatoria y el presente contrato, dando derecho a la rescisión administrativa inmediata y sin responsabilidad para “EL FIDEICOMISO”, además de que se le apliquen a “EL CONTRATISTA” las retenciones, sanciones o penas convencionales, conforme a lo establecido en el presente contrato, y se le haga efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo, y en su caso, la garantía de anticipo correspondiente.

c) En caso de incumplimiento y habiendo ponderado en primera instancia la ejecución de los trabajos, para la celebración del contrato respectivo, durante su vigencia o bien en la presentación o desahogo de una inconformidad.

d) Cuando “EL CONTRATISTA” se encuentre en alguno de los supuestos del artículo 157 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En el supuesto de que sea rescindido el presente contrato, el saldo por amortizar del anticipo será reintegrado por

“EL CONTRATISTA” a “EL FIDEICOMISO”, en un plazo no mayor de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada al contratista la determinación por parte de “EL FIDEICOMISO” de dar por rescindido el contrato.

“EL CONTRATISTA” se obliga a que en caso de no reintegrar el saldo del anticipo por amortizar en el plazo señalado

en el párrafo que antecede, pagará gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y de ser el caso se procederá a realizar las acciones legales conducentes sin perjuicio de las acciones que se ejecuten ante autoridad competente por los daños y perjuicios que se causen a “EL FIDEICOMISO”, para lo cual “EL CONTRATISTA” se obliga a devolver en un plazo de 10 (diez) días naturales contados a partir del inicio del procedimiento de rescisión administrativa toda la documentación que 2EL FIDEICOMISO” le hubiere entregado para la realización de los trabajos objeto de este contrato.

Los anteriores supuestos son de forma enunciativa más no limitativa aplicándose en su caso las sanciones mencionadas en el artículo 77, 78, 79, 80, 81, 82 y demás relativos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGÉSIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- Si se presenta una o varias hipótesis de las previstas en la cláusula anterior, “EL

FIDEICOMISO” llevará a cabo el procedimiento de rescisión, de conformidad con el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, conforme a lo siguiente:

Comunicará por escrito a “EL CONTRATISTA” para que dentro de un término de 15 (quince) días hábiles, contados a partir de que reciba dicha comunicación, sea subsanada la deficiencia, o en su caso exponga lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, apercibiéndole que de no hacerlo, “EL FIDEICOMISO” rescindirá conforme a la legislación aplicable o resolverá lo procedente, y hará efectivo el monto total de la garantía de cumplimiento del contrato.

VIGÉSIMA QUINTA.- AJUSTE DE COSTOS.- Cuando ocurran circunstancias de orden económico, no previstas en este contrato, que

determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no efectuados conforme al programa pactado, dichos costos, cuando proceda, deberán ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste de costos establecido en los artículos 56, 57 fracción II y 58 de “LA LEY”, así como 105, 106, 148 y 151 de “EL REGLAMENTO”.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, será el “CONTRATISTA” quien lo promueva; si es a la baja,

será el “FIDEICOMISO” quien lo realice. Los contratistas, dentro de los 5 (CINCO) días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al período que los mismos indiquen, deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos; transcurrido dicho plazo precluye el derecho de este último para reclamar el pago.

El “FIDEICOMISO” dentro de los siguientes 5 (CINCO) días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá

emitir por escrito la resolución que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendrá por aprobada. VIGÉSIMA



GENERALES

SEXTA.- REINTEGRACIÒN DE CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO.- En caso de que “EL FIDEICOMISO” pague a “EL CONTRATISTA” cantidades en exceso por la contratación o durante la ejecución de los trabajos, se aplicará el siguiente procedimiento:

“EL CONTRATISTA” deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondiente, los cuales

serán calculados conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales, y se computarán por días naturales, desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL FIDEICOMISO”. No serán considerados pagos en exceso, cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PROPIEDAD INTELECTUAL.- Si para la realización de la obra encomendada “EL CONTRATISTA”, viola Derechos

inherentes a la Propiedad Intelectual, será totalmente responsable de los mismos, exmiendo a “EL FIDEICOMISO” de cualquier responsabilidad presente o futura que pudiera presentarse.

VIGÉSIMA OCTAVA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “EL FIDEICOMISO” podrá dar por terminado anticipadamente en

cualquier tiempo el presente contrato por razones de interés general; o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir la obra originalmente contratada, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado, en cuyo caso lo notificará a “EL CONTRATISTA”, por escrito y se procederá a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Las actividades que estén en ejecución al momento de dar por terminado anticipadamente este convenio o de su rescisión, no serán suspendidas, debiendo las partes proveer todo lo necesario para su satisfactoria terminación.

VIGÉSIMA NOVENA.- PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER DISCREPANCIAS.- “EL FIDEICOMISO” y “EL CONTRATISTA” determinan que las

discrepancias futuras y previsibles que pudieran surgir entre ambas partes, sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativo, serán las siguientes:

I.- De carácter técnico.- Aquéllas que durante la ejecución de los trabajos no concuerden con los criterios de

procedimientos constructivos, que por una parte ejecuta “EL CONTRATISTA”, y aquéllos que considera “LA SUPERVISIÓN” ya sea por el tipo de herramientas que se utilizan; la secuencia o el proceso de la ejecución de los concepto de obra; las características o propiedades de los materiales aplicados; y/o la calidad o apariencia del o los acabados de dichos conceptos de obra.

II.- De carácter administrativo.- Aquéllas previstas a la ejecución de uno o varios conceptos, en las que los costos de

los materiales que se utilizan, la herramienta y/o la mano de obra, no sean aceptados por “EL FIDEICOMISO” o “EL CONTRATISTA” en la conciliación de los trabajos.

Se considera que existe discrepancia cuando después de analizada por las partes no se llegue a acuerdo alguno y en

este caso las partes estipulan que el procedimiento para resolverlas, se llevará a cabo en un plazo no mayor a 6 (seis) días hábiles, conforme a lo siguiente:

a) En el momento en que sean evidentes las discrepancias, el residente lo asentará en la bitácora de obra, haciendo

un breve resumen de las mismas y firmará conjuntamente con el responsable de obra de “EL CONTRATISTA” dicho asiento, se remitirá a más tardar al día siguiente a “EL FIDEICOMISO”, acompañado de los argumentos y elementos de convicción que estime pertinentes;

b) “EL FIDEICOMISO” dentro del lapso de 6 (seis) días hábiles, dará su opinión considerando los argumentos y elementos de convicción que se hubieren hecho valer.

TRISÉSIMA.- ENCABEZADOS. Los títulos de todas y cada una de las cláusulas de este contrato se insertan para identificación y

conveniencia de las partes y de ninguna manera intentan limitar las obligaciones contenidas en las mismas. TRIGÉSIMA PRIMERA.- JURISDICCIÓN.- Además del procedimiento de conciliación, para la interpretación y cumplimiento de este contrato,

así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, será aplicable el procedimiento de resolución establecido en el Capítulo Tercero del Título Séptimo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, asimismo, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes de la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando al fuero que por razón de su domicilio presente o futuro pudiere corresponderle.

Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes de su valor y consecuencias legales, se firma en tres ejemplares en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los días del mes de del año 2010.



GENERALES

Por “EL FIDEICOMISO”

Por “EL CONTRATISTA”

LIC. JOSÉ JUAN MORALES LUNA Director de Administración y Finanzas

“ÁREA SOLICITANTE”

LIC. DAVID MEDINA ESPINOSA Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales



GENERALES

MODELO DE FIANZA DE ANTICIPO ANEXO 9B

AUTORIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA.

CANTIDAD POR LA QUE SE CONSTITUYE (100% DEL ANTICIPO).

AFIANZADORA ________________ SE CONSTITUYE COMO FIADORA HASTA POR LA SUMA DE:

$___________ (CANTIDAD CON LETRA), ANTE BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

S.N.C., FIDEICOMISO PARA LA CINETECA NACIONAL Y A DISPOSICIÓN DE EL FIDEICOMISO. PARA

GARANTIZAR POR ________________ (NOMBRE DEL CONTRATISTA), CON DOMICILIO EN

_____________________, LOS TRABAJOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LAS

BASES DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE TIENE POR OBJETO ______________,

CON NÚMERO _____, DE FECHA, DERIVADO DE LA LPN NÚMERO _______________, LA DEBIDA

INVERSIÓN Y EXACTA AMORTIZACIÓN O DEVOLUCIÓN PARCIAL O TOTAL EN SU CASO, DEL ANTICIPO

QUE SE OTORGA A CUENTA DE DICHO CONTRATO. LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE

CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,

LA AFIANZADORA EXPRESAMENTE MANIFIESTA QUE:

a) SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES Y OBLIGACIONES CONTENIDAS EN

EL CONTRATO.

b) PARA LA LIBERACIÓN DE LA FIANZA, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN

EXPRESA Y POR ESCRITO DEL FIDEICOMISO.

c) EN CASO DE QUE SE PRORROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN DE LOS

TRABAJOS QUE SE GARANTIZAN CON LA FIANZA O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARÁ

AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA,

HASTA SU RECEPCIÓN FORMAL.

d) EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRÓRROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA, DERIVADAS DE

LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO O PLAZO DE EJECUCIÓN DEL

CONTRATO, SE DEBERÁ OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LA FIANZA.

e) LA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS

LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA

POR AUTORIDAD COMPETENTE.

f) LA AFIANZADORA ACEPTA LO PRESCRITO EN LOS ARTÍCULOS 93, 94, 95 Y 118, ASÍ COMO QUE

RENUNCIA A LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 119, TODOS DE LA LEY FEDERAL DE

INSTITUCIONES DE FIANZAS VIGENTE.

g) CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DEL CONTRATISTA Y

ÉSTE EFECTÚE LA TOTALIDAD DEL PAGO EN FORMA INCONDICIONAL, EL FIDEICOMISO

DEBERÁ LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA.

h) EN CASO DE PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA, POR CUALQUIERA QUE

SEA EL MOTIVO, LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA SE COMPROMETE A REALIZAR EL PAGO DE

LA INDEMNIZACIÓN POR MORA, ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95 BIS DE LA LEY FEDERAL

DE INSTITUCIONES DE FIANZAS.

LA PRESENTE FIANZA SE CANCELARÁ POR “EL FIDEICOMISO” CUANTO EL CONTRATISTA HAYA

CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD CON LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL CONTRATO.



GENERALES

EN LA GARANTÍA DEBERÁN QUEDAR A SALVO LOS DERECHOS DE “EL FIDEICOMISO” PARA EXIGIR EL

PAGO DE LAS CANTIDADES NO CUBIERTAS DE LA INDEMNIZACIÓN QUE A SU JUICIO CORRESPONDA,

UNA VEZ QUE SE HAGA EFECTIVA LA GARANTÍA CONSTITUIDA CONFORME A LO ANTERIOR.



GENERALES

MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO


CANTIDAD POR LA QUE SE CONSTITUYE (10% DEL MONTO DEL CONTRATO ANTES DEL IVA).

AFIANZADORA ___________________ SE CONSTITUYE COMO FIADORA HASTA POR LA SUMA DE:

$___________ (CANTIDAD CON LETRA), ANTE BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

S.N.C., FIDEICOMISO PARA LA CINETECA NACIONAL Y A DISPOSICIÓN DE EL FIDEICOMISO. PARA

GARANTIZAR POR _____________________ (NOMBRE DEL CONTRATISTA), CON DOMICILIO EN

_________________, LOS TRABAJOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LAS

BASES DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE TIENE POR OBJETO

_________________, CON NÚMERO _______________, DE FECHA, DERIVADO DE LA LPN NÚMERO

_____________________, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBRA ENCOMENDADA. LA

PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LA AFIANZADORA EXPRESAMENTE MANIFIESTA QUE:

a) SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES Y OBLIGACIONES CONTENIDAS EN

EL CONTRATO.

b) PARA LA LIBERACIÓN DE LA FIANZA, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN

EXPRESA Y POR ESCRITO DEL FIDEICOMISO.

c) EN CASO DE QUE SE PRORROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN DE LOS


AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA,

HASTA SU RECEPCIÓN FORMAL.

d) EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRÓRROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA, DERIVADAS DE

LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO O PLAZO DE EJECUCIÓN DEL


e) LA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS

LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA

POR AUTORIDAD COMPETENTE.

f) LA AFIANZADORA ACEPTA LO PRESCRITO EN LOS ARTÍCULOS 93, 94, 95 Y 118, ASÍ COMO QUE



g) CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DEL CONTRATISTA Y

ÉSTE EFECTÚE LA TOTALIDAD DEL PAGO EN FORMA INCONDICIONAL, EL FIDEICOMISO

DEBERÁ LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA.

h) EN CASO DE PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA, POR CUALQUIERA QUE

SEA EL MOTIVO, LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA SE COMPROMETE A REALIZAR EL PAGO DE

LA INDEMNIZACIÓN POR MORA, ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95 BIS DE LA LEY FEDERAL

DE INSTITUCIONES DE FIANZAS.








MODELO DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS

ANEXO No. 9D

MODELO DE FIANZA VICIOS OCULTOS


CANTIDAD POR LA QUE SE CONSTITUYE (10% DEL MONTO DEL CONTRATO ANTES DEL IVA).

AFIANZADORA _____________________ SE CONSTITUYE COMO FIADORA HASTA POR LA SUMA DE:

$__________________ (CANTIDAD CON LETRA), ANTE BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS

PÚBLICOS S.N.C., FIDEICOMISO PARA LA CINETECA NACIONAL Y A DISPOSICIÓN DE EL FIDEICOMISO.

PARA GARANTIZAR POR ___________________ (NOMBRE DEL CONTRATISTA), CON DOMICILIO EN

__________________, LOS TRABAJOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LAS

BASES DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE TIENE POR OBJETO

____________________, CON NÚMERO _________________, DE FECHA, DERIVADO DE LA LPN NÚMERO

_______________, PARA GARANTIZAR POR 12 (DOCE) MESES LOS VICIOS OCULTOS QUE PUEDAN

APARECER EN LA OBRA REALIZADA, A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA A “EL FIDEICOMISO” LA

CUAL ACONTECIÓ EL DÍA _______________. LA AFIANZADORA EXPRESAMENTE MANIFIESTA QUE:

SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES Y OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL

CONTRATO.

PARA LA LIBERACIÓN DE LA FIANZA, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN EXPRESA

Y POR ESCRITO DEL FIDEICOMISO.

EN CASO DE QUE SE PRORROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN DE LOS


AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA, HASTA

SU RECEPCIÓN FORMAL.

EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRÓRROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA, DERIVADAS DE LA

FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO O PLAZO DE EJECUCIÓN DEL


LA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O

JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD

COMPETENTE.

LA AFIANZADORA ACEPTA LO PRESCRITO EN LOS ARTÍCULOS 93, 94, 95 Y 118, ASÍ COMO QUE



CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DEL CONTRATISTA Y ÉSTE

EFECTÚE LA TOTALIDAD DEL PAGO EN FORMA INCONDICIONAL, EL FIDEICOMISO DEBERÁ LIBERAR

LA FIANZA RESPECTIVA.

EN CASO DE PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA, POR CUALQUIERA QUE SEA EL

MOTIVO, LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA SE COMPROMETE A REALIZAR EL PAGO DE LA

INDEMNIZACIÓN POR MORA, ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95 BIS DE LA LEY FEDERAL DE

INSTITUCIONES DE FIANZAS.








NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE

PAÍSES MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO

ECONÓMICO (OCDE)

ANEXO No. 9E

EL COMPROMISO DE MÉXICO EN EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN HA TRASCENDIDO NUESTRAS FRONTERAS Y EL ÁMBITO DE ACCIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL. EN EL PLANO INTERNACIONAL Y COMO MIEMBRO DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE) Y FIRMANTE DE LA CONVENCIÓN PARA COMBATIR EL COHECHO DE SERVIDORES PÚBLICOS EXTRANJEROS EN TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES, HEMOS ADQUIRIDO RESPONSABILIDADES QUE INVOLUCRAN A LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO. ESTA CONVENCIÓN BUSCA ESTABLECER MEDIDAS PARA PREVENIR Y PENALIZAR A LAS PERSONAS Y A LAS EMPRESAS QUE PROMETAN O DEN GRATIFICACIONES A FUNCIONARIOS PÚBLICOS EXTRANJEROS QUE PARTICIPAN EN TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES. SU OBJETIVO ES ELIMINAR LA COMPETENCIA DESLEAL Y CREAR IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS EMPRESAS QUE COMPITEN POR LAS CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES. LA OCDE HA ESTABLECIDO MECANISMOS MUY CLAROS PARA QUE LOS PAÍSES FIRMANTES DE LA CONVENCIÓN CUMPLAN CON LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR ÉSTA Y EN EL CASO DE MÉXICO, INICIARÁ EL NOVIEMBRE DE 2003 UNA SEGUNDA FASE DE EVALUACIÓN – LA PRIMERA YA FUE APROBADA- EN DONDE UN GRUPO DE EXPERTOS VERIFICARÁ ENTRE OTROS:

LA COMPATIBILIDAD DE NUESTRO MARCO JURÍDICO CON LAS DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN.

EL CONOCIMIENTO QUE TENGAN LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO DE LAS RECOMENDACIONES DE LA CONVENCIÓN.

EL RESULTADO DE ESTA EVALUACIÓN IMPACTARÁ EL GRADO DE INVERSIÓN OTORGADO A MÉXICO POR LAS AGENCIAS CALIFICADORAS Y LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA. LAS RESPONSABILIDADES DEL SECTOR PÚBLICO SE CENTRAN EN:

PROFUNDIZAR LAS REFORMAS LEGALES QUE INICIÓ EN 1999.

DIFUNDIR LAS RECOMENDACIONES DE LA CONVENCIÓN Y LAS OBLIGACIONES DE CADA UNO DE LOS ACTORES COMPROMETIDOS EN SU CUMPLIMIENTO.

PRESENTAR CASOS DE COHECHO EN PROCESO Y CONCLUIDOS (INCLUYENDO AQUELLOS RELACIONADOS CON LAVADO DE DINERO Y EXTRADICIÓN).

LAS RESPONSABILIDADES DEL SECTOR PRIVADO CONTEMPLAN:

LAS EMPRESAS: ADOPTAR ESQUEMAS PREVENTIVOS COMO EL ESTABLECIMIENTO DE CÓDIGOS DE CONDUCTA, DE MEJORES PRÁCTICAS CORPORATIVAS (CONTROLES INTERNOS, MONITOREO, INFORMACIÓN FINANCIERA PÚBLICA, AUDITORIAS EXTERNAS) Y DE MECANISMOS QUE PREVENGAN EL OFRECIMIENTO Y OTORGAMIENTO DE RECURSOS O BIENES A SERVIDORES PÚBLICOS, PARA OBTENER BENEFICIOS PARTICULARES O PARA LA EMPRESA.

LOS CONTADORES PÚBLICOS: REALIZAR AUDITORIAS; NO ENCUBRIR ACTIVIDADES ILÍCITAS (DOBLE CONTABILIDAD Y TRANSACCIONES INDEBIDAS, COMO ASIENTOS CONTABLES FALSIFICADOS, INFORMES FINANCIEROS FRAUDULENTOS, TRANSFERENCIAS SIN AUTORIZACIÓN, ACCESO A LOS ACTIVOS SIN CONSENTIMIENTO DE LA GERENCIA); UTILIZAR REGISTROS CONTABLES PRECISOS; INFORMAR A LOS DIRECTIVOS SOBRE CONDUCTOS ILEGALES.

LOS ABOGADOS: PROMOVER EL CUMPLIMIENTO Y REVISIÓN DE LA CONVENCIÓN (IMPRIMIR EL CARÁCTER VINCULATORIO ENTRE ÉSTA Y LA LEGISLACIÓN NACIONAL); IMPULSAR LOS ESQUEMAS PREVENTIVOS QUE DEBEN ADOPTAR LAS EMPRESAS.

LAS SANCIONES IMPUESTAS A LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES (PRIVADOS) Y A LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INCUMPLAN LAS RECOMENDACIONES DE LA CONVENCIÓN, IMPLICAN ENTRE OTRAS, PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD, EXTRADICIÓN, DECOMISO Y/O EMBARGO DE DINERO O BIENES. ASIMISMO, ES IMPORTANTE CONOCER QUE EL PAGO REALIZADO A SERVIDORES PÚBLICOS EXTRANJEROS ES PERSEGUIDO Y CASTIGADO INDEPENDIENTEMENTE DE QUE EL FUNCIONARIO SEA ACUSADO O NO. LAS INVESTIGACIONES PUEDEN INICIARSE POR DENUNCIA, PERO TAMBIÉN POR OTROS MEDIOS, COMO LA REVISIÓN DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS O LA IDENTIFICACIÓN DE TRANSACCIONES ILÍCITAS, EN EL CASO DE LAS EMPRESAS. EL CULPABLE PUEDE SER PERSEGUIDO EN CUALQUIER PAÍS FIRMANTE DE LA CONVENCIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DEL LUGAR DONDE EL ACTO DE COHECHO HAYA SIDO COMETIDO. EN LA MEDIDA QUE ESTOS LINEAMIENTOS SEAN CONOCIDOS POR LAS EMPRESAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL PAÍS, ESTAREMOS CONTRIBUYENDO A CONSTRUIR ESTRUCTURAS PREVENTIVAS QUE IMPIDAN EL INCUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE LA CONVENCIÓN Y POR TANTO LA COMISIÓN DE ACTOS DE CORRUPCIÓN.


SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y

SERVICIOS GENERALES

FORMATO PARA LA VERIFICACIÓN DE LA RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN EL


ANEXO No. 9F

POR OTRA PARTE, ES DE SEÑALAR QUE EL CÓDIGO PENAL FEDERAL SANCIONA EL COHECHO EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: “ARTÍCULO 222 COMETEN EL DELITO DE COHECHO:

I. EL SERVIDOR PÚBLICO QUE POR SÍ, O POR INTERPÓSITA PERSONA SOLICITE O RECIBA INDEBIDAMENTE PARA SÍ O PARA OTRO, DINERO O CUALQUIERA OTRA DÁDIVA, O ACEPTE UNA PROMESA, PARA HACER O DEJAR DE HACER ALGO JUSTO O INJUSTO RELACIONADO CON SUS FUNCIONES , Y

II. EL QUE DE MANERA ESPONTÁNEA DÉ U OFREZCA DINERO O CUALQUIER OTRA DÁDIVA A ALGUNA DE LAS PERSONAS QUE SE MENCIONAN EN LA FRACCIÓN ANTERIOR, PARA QUE CUALQUIER SERVIDOR PÚBLICO HAGA U OMITA UN ACTO JUSTO O INJUSTO RELACIONADO CON SUS FUNCIONES.

AL QUE COMETE EL DELITO DE COHECHO SE LE IMPONDRÁN LAS SIGUIENTES SANCIONES: CUANDO LA CANTIDAD O EL VALOR DE LA DÁDIVA O PROMESA NO EXCEDA DEL EQUIVALENTE DE QUINIENTAS VECES EL SALARIO MÍNIMO DIARIO VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL EN EL MOMENTO DE COMETERSE EL DELITO, O NO SEA VALUABLE, SE IMPONDRÁN DE TRES MESES A DOS AÑOS DE PRISIÓN, MULTA DE TREINTA A TRESCIENTAS VECES EL SALARIO MÍNIMO DIARIO VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL EN EL MOMENTO DE COMETERSE EL DELITO Y DESTITUCIÓN E INHABILITACIÓN DE TRES MESES A DOS AÑOS PARA DESEMPEÑAR OTRO EMPLEO, CARGO O COMISIÓN PÚBLICOS. CUANDO LA CANTIDAD O EL VALOR DE LA DÁDIVA, PROMESA O PRESTACIÓN EXCEDA DE QUINIENTAS VECES EL SALARIO MÍNIMO DIARIO VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL EN EL MOMENTO DE COMETERSE EL DELITO, SE IMPONDRÁN DE DOS A CATORCE AÑOS DE PRISIÓN, MULTA DE TRESCIENTAS A QUINIENTAS VECES EL SALARIO MÍNIMO DIARIO VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL EN EL MOMENTO DE COMETERSE EL DELITO Y DESTITUCIÓN E INHABILITACIÓN DE DOS AÑOS A CATORCE AÑOS PARA DESEMPEÑAR OTRO EMPLEO, CARGO O COMISIÓN PÚBLICOS EN NINGÚN CASO SE DEVOLVERÁ A LOS RESPONSABLES DEL DELITO DE COHECHO, EL DINERO O DÁDIVAS ENTREGADAS, LAS MISMAS SE APLICARÁN EN BENEFICIO DEL ESTADO. CAPÍTULO XI COHECHO A SERVIDORES PÚBLICOS EXTRANJEROS ARTÍCULO 222 BIS SE IMPONDRÁN LAS PENAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO ANTERIOR AL QUE CON EL PROPÓSITO DE OBTENER O RETENER PARA SÍ O PARA OTRA PERSONA VENTAJAS INDEBIDAS EN EL DESARROLLO O CONDUCCIÓN DE TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES, OFREZCA, PROMETA O DÉ, POR SÍ O POR INTERPÓSITA PERSONA, DINERO O CUALQUIERA OTRA DÁDIVA, YA SEA EN BIENES O SERVICIOS:

I. A UN SERVIDOR PÚBLICO EXTRANJERO PARA QUE GESTIONE O SE ABSTENGA DE GESTIONAR LA TRAMITACIÓN O RESOLUCIÓN DE ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS FUNCIONES INHERENTES A SU EMPLEO, CARGO O COMISIÓN.

II. A UN SERVIDOR PÚBLICO EXTRANJERO PARA LLEVAR A CABO LA TRAMITACIÓN O RESOLUCIÓN DE CUALQUIER ASUNTO QUE SE ENCUENTRE FUERA DEL ÁMBITO DE LAS FUNCIONES INHERENTES A SU EMPLEO, CARGO O COMISIÓN, O

III. A CUALQUIER PERSONA PARA QUE ACUDA ANTE UN SERVIDOR PÚBLICO EXTRANJERO Y LE REQUIERA O LE PROPONGA LLEVAR A CABO LA TRAMITACIÓN O RESOLUCIÓN DE CUALQUIER ASUNTO RELACIONADO CON LAS FUNCIONES INHERENTES AL EMPLEO, CARGO O COMISIÓN DE ESTE ÚLTIMO.

PARA LOS EFECTOS DE ESTE ARTÍCULO SE ENTIENDE POR SERVIDOR PÚBLICO EXTRANJERO, TODA PERSONA QUE OSTENTE U OCUPE UN CARGO PÚBLICO CONSIDERADO ASÍ POR LA LEY RESPECTIVA, EN LOS ÓRGANOS LEGISLATIVO, EJECUTIVO O JUDICIAL DE UN ESTADO EXTRANJERO, INCLUYENDO LAS AGENCIAS O EMPRESAS AUTÓNOMAS, INDEPENDIENTES O DE PARTICIPACIÓN ESTATAL, EN CUALQUIER ORDEN O NIVEL DE GOBIERNO, ASÍ COMO CUALQUIER ORGANISMO U ORGANIZACIÓN PÚBLICA INTERNACIONALES. CUANDO ALGUNO DE LOS DELITOS COMPRENDIDOS EN ESTE ARTÍCULO SE COMETA EN LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 11 DE ESTE CÓDIGO, EL JUEZ IMPONDRÁ A LA PERSONA MORAL HASTA QUINIENTOS DÍAS MULTA Y PODRÁ DECRETAR SU SUSPENSIÓN O DISOLUCIÓN, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL GRADO DE CONOCIMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN



SERVICIOS GENERALES



ANEXO No. 9F

RESPECTO DEL COHECHO EN LA TRANSACCIÓN INTERNACIONAL Y EL DAÑO CAUSADO O EL BENEFICIO OBTENIDO POR LA PERSONA MORAL”



SERVICIOS GENERALES



ANEXO No. 9F

EL “ANEXO LEGAL ÚNICO”.

1 DOCUMENTACIÓN DISTINTA

DOCUMENTO 1A DEBERÁ

CONTENER LOS DOCUMENTOS QUE SON PRECISADOS EN EL NUMERAL 8.4

a) ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

EL DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES.

b) ESCRITO MEDIANTE EL CUAL DECLARE BAJO PROTESTA DE DECIR

VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 8°, FRACCIÓN XX DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

c) MANIFIESTEN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTUDIOS,

PLANES O PROGRAMAS QUE PREVIAMENTE HAYAN REALIZADO, INCLUYEN SUPUESTOS, ESPECIFICACIONES E INFORMACIÓN VERÍDICOS Y SE AJUSTAN A LOS REQUERIMIENTOS REALES DE LA OBRA A EJECUTAR, ASÍ COMO QUE, EN SU CASO, CONSIDERAN COSTOS ESTIMADOS APEGADOS A LAS CONDICIONES DEL MERCADO.

d) ESCRITO EN EL QUE LOS PARTICIPANTES MANIFIESTEN BAJO

PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SON DE NACIONALIDAD MEXICANA.

e) PARA EL CASO DE LAS PERSONAS FÍSICAS CLAVE DEL R. F. C. Y

DOCUMENTACIÓN EN LA QUE SE CONTEMPLE LA ACTIVIDAD.

f) PARA EL CASO DE PERSONAS MORALES, ESCRITO MEDIANTE EL CUAL

MANIFIESTE QUE SU REPRESENTANTE CUENTA CON LAS FACULTADES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA, QUE CONTENDRÁ LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

DE LA PERSONA MORAL: CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL, MANIFESTACIÓN DE LA FORMA EN QUE SE ADMINISTRA LA SOCIEDAD, DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA, RELACIÓN DE LOS NOMBRES DE LOS ACCIONISTAS, NÚMERO Y FECHA DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS EN LAS QUE CONSTE EL ACTA CONSTITUTIVA Y, EN SU CASO, SUS REFORMAS.

DEL REPRESENTANTE: NOMBRE DEL APODERADO, NÚMERO Y FECHA DE LOS INSTRUMENTOS NOTARIALES DE LAS FACULTADES PARA SUSCRIBIR LA PROPOSICIÓN, SEÑALANDO NOMBRE, NÚMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN DEL NOTARIO O FEDATARIO PÚBLICO QUE LO PROTOCOLIZÓ.



SERVICIOS GENERALES



ANEXO No. 9F

g) DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, MEDIANTE LA CUAL LOS LICITANTES

MANIFIESTEN DE QUE POR SÍ MISMOS, O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y CUALQUIER OTRO ASPECTO QUE LES OTORGUE CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS LICITANTES.

h) LAS PERSONAS FÍSICAS, DEBERÁN PRESENTAR COPIA SIMPLE DE LA

IDENTIFICACIÓN OFICIAL EN ANVERSO Y REVERSO, PARA EL CASO DE PERSONAS MORALES, DEL REPRESENTANTE LEGAL O BIEN DE LA

PERSONA QUE FIRME Y ACEPTE LOS ALCANCES LEGALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA PROPOSICIÓN.

i) COPIA SIMPLE DE LA DECLARACIÓN FISCAL O BALANCE GENERAL

AUDITADO DEL LICITANTE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR, CON EL QUE SE ACREDITE QUE CUENTA CON CAPITAL CONTABLE SUFICIENTE PARA FINANCIAR EN SU CASO LA EJECUCIÓN DE LA OBRA;

EL “ASPECTO TÉCNICO”, DEBERÁ CONTENER LOS SIGUIENTES

DOCUMENTOS:

2 MANIFESTACIONES

DOCUMENTO 2A

MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES Y DEMÁS DISPOSICIONES DE LA CONVOCANTE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 44 FRACCIÓN I Y 61 FRACCIÓN IX INCISO e) DEL REGLAMENTO DE LA LEY. ANEXO 2A

DOCUMENTO

2B MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER Y HABER CONSIDERADO LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN PROPORCIONADAS. ANEXO 2B

3 RELACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO, PROCEDIMIENTO

CONSTRUCTIVO, Y CURRÍCULUM



SERVICIOS GENERALES



ANEXO No. 9F

DOCUMENTO 3A

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADOS, CON OPCIÓN O SIN OPCIÓN A COMPRA, UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA CORRESPONDIENTE; TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD EN EL CASO DE QUE RESULTE GANADOR. ANEXO 3A

DOCUMENTO

3B RELACIÓN Y DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA DE CUANDO MENOS UN AÑO Y CAPACIDAD TÉCNICA EN OBRAS SIMILARES, CON LA IDENTIFICACIÓN DE LAS OBRAS REALIZADAS

POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, LA CUAL DEBERÁ CONTENER: - NOMBRE DEL CONTRATANTE, ANOTANDO EL NÚMERO

TELEFÓNICO DE LA PERSONA ENCARGADA DE LOS TRABAJOS CON LA FINALIDAD DE SOLICITAR REFERENCIAS.

- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. - IMPORTES TOTALES. - IMPORTES EJERCIDOS. - IMPORTES POR EJERCER. - PERIODO DE EJECUCIÓN Y, EN SU CASO FECHA PREVISTA DE

TERMINACIÓN - LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA PODRÁ SER: CONTRATOS, ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN, FINIQUITOS.

DOCUMENTO 3C

CURRICULUM DE CADA UNO DE LOS INDIVIDUOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, LOS QUE DEBERÁN TENER EXPERIENCIA EN OBRAS CON CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MAGNITUD SIMILARES A LOS QUE SE LICITAN DE CUANDO MENOS UN AÑO. ANEXO 3C

DOCUMENTO

3D CARTA DE DESIGNACIÓN DEL REPRESENTANTE TÉCNICO DEL LICITANTE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, EL CUAL DEBERÁ CONTAR CON LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA, ANEXANDO EL COMPROBANTE DE SOLICITUD DE CERTIFICADO DE FIEL EMITIDOS POR AUTORIDAD CERTIFICADORA Y EL COMPROBANTE CORRESPONDIENTE QUE LO FACULTE COMO USUARIO DEL PROGRAMA INFORMÁTICO DE LA BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA PÚBLICA (BEOP). INCLUIR COPIA DE LA CÉDULA PROFESIONAL DEL MISMO. ANEXO 3D

DOCUMENTO

3E DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, OBJETO DE ESTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN. ANEXO 3E



SERVICIOS GENERALES



ANEXO No. 9F

DOCUMENTO 3F

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LAS RESTRICCIONES TÉCNICAS QUE PROCEDAN CONFORME A AL PROYECTO QUE ESTABLEZCA EL FIDEICOMISO. ANEXO 3F

DOCUMENTO

3G RUTA CRÍTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CORRESPONDIENTE. (DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN X DEL ART. 45A DEL REGLAMENTO) ANEXO 3G

DOCUMENTO 3H

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN EL QUE MANIFIESTE QUE APORTARA 5 (CINCO) AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR CONCEPTO DE DERECHOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL QUE LLEVA A CABO LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS

4 DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA

DOCUMENTO

4A DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA, LOS CUALES DEBERÁN INTEGRARSE POR COPIA SIMPLE DE LA DECLARACIÓN FISCAL DE LOS DOS AÑOS ANTERIORES 2008 Y 2009 Y/O PRESENTAR EL BALANCE GENERAL AUDITADO DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTE A LOS DOS AÑOS ANTERIORES (2008 Y 2009); Y EL COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS BÁSICAS. ANEXO 4A

EL “ASPECTO ECONÓMICO”, DEBERÁ CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

5 ANÁLISIS Y RELACIONES

DOCUMENT

O 5A ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES, DONDE SE INCLUIRÁN LOS MATERIALES A UTILIZAR CON SUS CORRESPONDIENTES CONSUMOS Y COSTOS; ASÍ COMO LOS DE MANO DE OBRA, MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CON SUS CORRESPONDIENTES RENDIMIENTOS Y COSTOS. (LOS PRECIOS DEBERÁN COTIZARSE SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A.). ANEXO 5A SE DEBERÁ ENTREGAR CD QUE CONTENGA EL ARCHIVO ELECTRÓNICO.

DOCUMENT

O 5B ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL, ANEXANDO EL TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACIÓN DE SALARIOS. ANEXO 5B



SERVICIOS GENERALES



ANEXO No. 9F

DOCUMENTO 5C

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, DEBIENDO CONSIDERAR ESTOS, PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, COSTOS Y RENDIMIENTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS NUEVOS. ANEXO 5C

DOCUMENT

O 5D ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS ANEXO 5D

DOCUMENT

O 5E RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. ANEXO 5E

DOCUMENT

O 5F UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE. ANEXO 5F

6 DATOS BÁSICOS

DOCUMENT

O 6A LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN AGRUPADOS POR MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, CON LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES. ANEXO 6A

7 CATÁLOGO DE CONCEPTOS

DOCUMENT

O 7A CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES, CONCEPTO Y TOTAL DE LA PROPOSICIÓN. SE DEBERÁ ENTREGAR CD QUE CONTENGA EL ARCHIVO ELECTRÓNICO. ANEXO 7A

DOCUMENT

O 7B RESUMEN DEL IMPORTE Y PRESUPUESTO TOTAL DE LOS TRABAJOS. ANEXO 7B

8 PROGRAMAS

DOCUMENTO 8A

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR EL FIDEICOMISO, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS O BIEN REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA. SE DEBERÁ ENTREGAR CD QUE CONTENGA EL ARCHIVO ELECTRÓNICO. ANEXO 8A

DOCUMENT

O 8B PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR EL FIDEICOMISO. SE DEBERÁ ENTREGAR CD QUE CONTENGA EL ARCHIVO ELECTRÓNICO. ANEXO 8B



SERVICIOS GENERALES



ANEXO No. 9F

DOCUMENTO 8C

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS. SE DEBERÁ ENTREGAR CD QUE CONTENGA EL ARCHIVO ELECTRÓNICO. ANEXO 8C

DOCUMENT

O 8D PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS. SE DEBERÁ ENTREGAR CD QUE CONTENGA EL ARCHIVO ELECTRÓNICO. ANEXO 8D

Documents

FIDEICOMISO PARA LA CINETECA NACIONAL DIRECCIÓN DE ... · direcciÓn de administraciÓn y finanzas subdirecciÓn de recursos materiales y servicios generales co nvo c at o ri a a