Cenová ponuka

PRE

KONTAKTNÁ OSOBA

TELEFÓN

E-MAIL

Mesto Pezinok Radnič né námestie 7, 902 14 Pezinok Mgr. Vlasta Cholujová MsÚ Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok

+421 336901117

vlasta .cho l ujova@ msupezi nok.sk

CP 2 175 031

Vážený obchodný partner, dovol'ujeme si Vám zaslať nasledujúcu cenovú ponuku.

Cenovú ponuku vypracoval: Ing. Martin Krasul'a Dátum: OS. OS. 2017 Lehota viazanosti ponuky do: 31.12.2017

Predmet zákazky ZŠ Fándlyho, Pezinok -zateplenie fasády, strecha, prístrešky.

MENERT spol. s r.o. tel.

office. Hlboká 3, 927 01 Sara SK fax

"Kritériá"

+421 31 771 4648 IČO

+421 31 771 5795 DIČ

17 330 165

2020373795

VUB

TATRA

754703132/0200

2625062729/11 oo

web. www.menert sk ematl menert@menert sk IČ DPH SK 2020373795 SBERBANK 4210006302/3100

Spoločnost zaregtstrovana v OR OS Trnava. oddtel Sro. vt č 16641/T. B'OS 25/9B'K47

Zoznam dokladov a dokumentov

l. Návrh na plnenie kritérií ... .. .. . .. .. .. .. .. . ... .. . .. .. .. .. .. . .. .. .... .. .. . .. . .. . .. .. . 3

2 . Návrh Zmluvy . ............ ... . .. . . . .. ... ......... ... .... .. ..... .......... .. ........ ... . 4

3. Príloha č .l Zmluvy (Rozpočet) . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 14

4. Príloha č.2 Zmluvy (Časový a vecný harmonogram) .............. ..... ... 27

5. Záver.... ....... .. . .. ........... ........ . . ....... . ................ ..... ........ ........... 28

6. Ponuka "Kritériá" na CD (príloha)

MENERT spol. s r.o. tel

ofttce Hlboká 3. 927 01 Sara SK fax

+421 31 771 4648 IČO

+421 31 771 5795 DIČ

Ing. Marta Wällnerová kon ate l'

17 330 165

2020373795

vus·

TATRA

754703132/0200

2625062729/11 oo

web www.menert sk email menert@menert sk IC DPH SK 2020373795 SBERBANK 4210006302/3100

Spoločnost zaregtstrovaná v OR os Tr-ava oddtel Sro v: č '6641/T s·os. 25196'K47

Návrh na plnenie kritérií - Špecifikácia ceny celkom

1. Uchádzač:

Názov: Sídlo: �tatutárny orgán: IČO: DIČ: IČ DPH: bankové spojenie: l BAN: telefón: mobil: e-mail:

MENERT spol. s r.o Hlboká 3, 927 01 �ara Ing. Marta Wällnerová, konateľ 17 330 165 2020373795 SK2020373795 VÚB Banka, a. s. SK42 0200 0000 0007 54 70 31 32 +421 31 771 46 48 +421 905 424 278 menert@menert.sk

2. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za predmet zákazky:

Cena bez DPH:

DPH 20%:

Cena celkom s DPH:

Dátum: 04.05.2017

339 575,00 EUR

67 915,00 EUR

407 490,00 EUR

Ing. Marta Wällnerová konateľ MENERT spol. s r.o.

MENERT •pol. • r.o. Ortltel • 1ifil<átov

t:J:\t:J:\t:J:\ \:::} \:::) �

v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov

Návrh Zmluvy

Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka,

na zhotovenie diela "ZŠ Fándlyho, Pezinok - zateplenie fasády, strecha, prístrešky��

Čl. l. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: Mesto Pezinok Sídlo: Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok Štatutárny orgán: Mgr. Oliver Solga, primátor mesta Pezinok Osoby oprávnené konať vo veciach:

Bankové spojenie: l BAN: IČO: DIČ: Číslo telefónu:

al zmluvných Mgr. Oliver Solga - primátor mesta Pezinok bi technických Ing. Ľubica Mezeiová- ref.Úverov zo ŠFRB a výstavby

Ing. štefan Tančár- referent údržby majetku mesta Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Pezinok SK 02 5600 0000 0066 0200 6001 00305022 2020662226 03316901400 14021

e-mail: lubica.mezeiova@msupezinok.sk stefan.tancar@msupezinok.sk

(ďalej len "objednávate!"' v príslušnom gramatickom tvare)

a

Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o. Sídlo: Hlboká 3, 927 01 Šal'a Zastúpený: Ing. Marta Wollnerová, konatel' osoby oprávnené konať vo veciach:

Bankové spojenie: l BAN: IČO: DIČ: Číslo telefónu: e-mail:

al zmluvných: JUDr. Miroslav Wóllner bi technických: Norbert Szikora - riaditel' divízie výroby, technológií

a montáží VÚB Banka, a. s.

SK 42 0200 0000 0007 54 70 3132 17330165

2020373795 031 17714648 menert@menert. sk

(ďalej len "zhotovitel"' v príslušnom gramatickom tvare)

Strana 1 z 10

v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávani a o zmene a doplneni n1ektorých zákonov v zneni neskorších predpisov

Cl. ll. PREDMET ZMLUVY

2.1. Zhotoviteľ sa zav�zuje zhotoviť pre objednávateľa dielo podl'a podmienok dohodnutých v tejto zmluve, v súlade s ustanoveniami a požiadavkami objednávateľa. Riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.

2.2. Objednávateľ sa zav�zuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.3. Predmetom zmluvy je realizácia diela: "ZŠ Fándlyho, Pezinok - zateplenie fasády, strecha, prístrešky" vrátane súvisiacich služieb: potvrdená PD skutočného vyhotovenia, vytýčenie všetkých inžinierskych sietí, porealizačné geodetické práce, geometrický plán pre zápis do katastra, zriadenie staveniska, rozpočet, vytýčenie stavby.

2.4. Dielo bude realizované v rozsahu predloženej projektovej dokumentácie (ďalej len PD), v zmysle predloženého výkazu výmer, súťažných podkladov.

2.5. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné a súhlasí so všetkými podmienkami zadanými v súťažných podkladoch.

Čl. 111. KVALIT A PREDMETU DIELA

3.1. Dielo musí byť zhotovené v zmysle čl. l l . , nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie diela.

3.2. Zhotoviteľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác a dodávok od začiatku stavby po ukončenie diela nasledovnými dokumentmi :

osvedčenia o akosti použitých materiálov, záručné listy, atesty výrobkov, revízne správy, certifikáty, licencie výťažné skúšky kotvy izolantu fasády statické posúdenie výťažných skúšok kotvy izolantu fasády kladačský plán strešnej fólie celý systém schválený technickým ústavom

- doklady o odstránení prípadných vád a nedorobkov, - zhotoviteľom potvrdená dokumentácia skutočného vyhotovenia, - zápisy, protokoly a osvedčenia o vykonaných funkčných skúškach - kópie stavebného denníka - potvrdenie správcov skládok o prijatí stavebných odpadov - zápisom o odovzdaní a prevzatí diela

3.3. Zhotoviteľ zodpovedá za to. že zabudované materiály, dodávky a zariadenia sú nové. prvej akosti a vyhovujú normám a predpisom a zároveň požiadavkám uvedených v PD a vo výkaze výmer, splňajú základné požiadavky na výstavbu.

3.4. Na kontrolu a spolupôsobenie s dodávateľom určil objednávateľ stavebného dozora Ing. Ľubicu Mezeiovú a technického dozora Ing. štefan Tančár.

3.5. Zhotoviteľ určil pracovníka - stavbyvedúceho, zodpovedného za realizované práce a dodávky s preukázateľnou odbornou kvalifikáciou. Funkciu stavbyvedúceho bude vykonávať . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Čl. IV. CENA DIELA

4.1. Zmluvné strany sa dohodli na cene diela za dohodnutých podmienok a v zmysle zákona č. 18/1996 o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:

Cena bez DPH 339 575,00 € DPH 20% 67 915,00 € Cena diela celkom s DPH 407 490,00 € (slovom: štyristosedemtisfcštyristodev�ťdesiat € s DPH)

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzný výkaz výmer za vykonanie diela (ďalej len "výkaz výmer"), nacenený zhotoviteľom, ktorý je stanovený na základe výsledku verejného

Strana 2 z 1 O

/ '

_,

v zmysle zákona č 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zakonov v znení neskorších predpisov

obstarávania tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy. Rozsah prác je určený v zmysle projektovej dokumentácie, v zmysle uverejnenej výzvy, v zmysle súťažných podkladov.

4.3. Cena diela, dohodnutá medzi oboma zmluvnými stranami zahŕňa všetky práce a dodávky v zmysle predloženej PD stavby a výkazu výmer, ako aj všetky potrebné položky obsahujúce materiálové vstupy, nároky na montáž, dopravu, presun hmôt, odvoz a likvidáciu, uloženie odpadu, vytýčenie všetkých inžinierskych sietí pred realizáciou ako aj iné vstupy tvoriace celkovú cenu diela napr.: odborné posudky, vyjadrenia, revízne správy, skúšky a ďalšie súvisiace práce, ktoré budú potrebné či už pri realizácii diela alebo budú potrebné k prevzatiu ku kolaudácii stavby, k odovzdávaciemu konaniu za účelom odovzdania do užívania.

4.4. Cenu diela bude možné zmeniť len písomnými dodatkami k tejto zmluve za nasledovných podmienok charakteru preukázaných skutočností: - ak sa zmenia ekonomicko-finančné podmienky SR: DPH, podľa predpisov MF SR na dotknuté práce a dodávky. - ak nastane iná preukázateľná skutočnosť (vyššia moc) neovplyvniteľná žiadnou zo zmluvných strán.

4.5. Nezrealizované práce oproti ponuke zhotoviteľa, ktoré nebudú zrealizované na základe pokynu objednávateľa, zhotoviteľ odpočíta z fakturácie.

4.6. Bez písomného súhlasu objednávateľa nemôžu byť pre realizáciu diela použité iné materiály a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti predloženej ponuke. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

4.7. V prípade, že pri realizácii sa vyskytnú nepredvídané práce, je nutné s tým oboznámiť objednávateľa, zaznamenať ich v stavebnom denníku a musia byť vopred odsúhlasené objednávateľom a potvrdené osobami uvedenými v čl. l. tejto zmluvy. Zhotoviteľ vyhotoví súpis prác a dodávok, výkaz výmer a rozpočet, ku ktorým sa vyjadrí technický dozor objednávatel'a. Ak má súpis vady, vráti sa zhotovitel'ovi na prepracovanie. V prípade, že bude zo strany objednávateľ požiadavka na iné alebo prípadne ďalšie práce, ktoré nie sú predmetom zmluvy, tieto budú riešené osobitne.

4.8. Za týmto účelom zhotoviteľ vypracuje do 7 dní od predloženia požiadavky cenovú ponuku, resp. položkovú kalkuláciu s rozborom položiek a predloží JU objednávateľovi na schválenie (použijú sa orientačné ceny CENEKON, prípadne ODIS). Ak práce, ktoré sa majú vykonať boli už predmetom ohodnotenia v predloženej ponuke, budú pre ne aplikované tieto jednotkové ceny.

Čl. v. TERMÍN A ČAS PLNENIA

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo: ""ZŠ Fándlyho, Pezinok - zateplenie fasády, strecha, prístrešky"

Odovzdanie staveniska bude: do 3 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy Začatie stavebných prác bude: do 3 pracovných dní od odovzdania staveniska

Odovzdanie staveniska, začatie stavebných prác musí byť obojstranne potvrdené (technickým dozorom a stavbyvedúcim) v samostatnom zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska a v stavebnom denníku

Zhotovíte!' sa zaväzuje dodať dielo do 4 mesiacov od odovzdania staveniska.

5.2. Zhotoviteľ je povinný začleniť do zmluvy o dielo presný časový, vecný harmonogram realizácie diela, ktorý bude samostatnou Prílohou č. 2 k tejto zmluve a tento harmonogram sa dodrží počas celej realizácie diela.

5 3. Tento harmonogram nadobudne platnosť po odsúhlasení objednávateľom. Záväzné je začatie stavby, ukončenie stavby. Ukončenie jednotlivých úsekov podl'a harmonogramu je potvrdzované objednávateľom a zhotoviteľom počas realizácie stavebných prác.

5.4. V priebehu realizácie prác je možné meniť harmonogram postupu prác po dohode objednávateľa s dodávatel'om zápisom v stavebnom denníku.

5.5. Zhotovitel' umozn1 slovenským kontrolným orgánom, zástupcom objednávateľa a autorskému dozoru, aby vykonali kontrolu a dozor v súlade s predpismi a zvykmi.

Strana 3 z 10

r IQ

v zmysle zákona č. 343/2015 Z z o verejnom obstarávani a o zmene a doplneni niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov

5.6. Za porušenie ochranných práv pri realizácii predmetu zmluvy o dielo zodpovedá zhotovitel' stavby.

5.7. Zhotoviteľ je povinný na stavbe viesť stavebný denník.

Čl. Vl. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Zhotovitel' má právo a povinnosť po ukončení prác vystaviť súpis vykonaných prác vrátane rekapitulácie a zisťovacieho protokolu o vykonaných stavebných prácach podl'a objektovej skladby v zmysle PD a predložiť ho osobne osobe poverenej objednávateľom na preverenie v lehote 3 pracovných dni. Tieto doklady sú neoddeliteľnou súčasťou faktúry.

6.2. Objednávateľ zhotoviteľovi neposkytne preddavok. 6.3. Po odsúhlasení súpisov, rekapitulácie a zisťovacieho protokolu objednávateľom, vzniká

zhotoviteľovi právo vystaviť faktúru za vykonané práce a ten je povinný túto faktúru doručiť do 5 kalendárnych dní objednávateľovi osobne alebo poštou na adresu uvedenú v čl. l.

6.4. Súpis mOže obsahovať len zrealizované jednotlivé výmery položiek a ich ceny. Celková fakturovaná suma bude vyjadrená vrátane DPH.

6.5. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v § 71 ods. 2 zák. č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení a v § 3a ods. 1 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, musí obsahovať odvolávku na proJekt "ZŠ Fándlyho, Pezinok - zatepleniefasády, strecha, prístrešky", číslo zmluvy, ustanovenie zmluvy, ktoré oprávňuje fakturovať, meno osoby, ktorá vystavila faktúru, pečiatka a podpis oprávnenej osoby, a bude predkladaná v dvoch vyhotoveniach. Neoddelitel'nou súčasťou faktúr bude odsúhlasený súpis vykonaných prác a kópia preberacieho protokolu. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúry budú zostavené prehl'adne na základe sup1sov vykonaných prác, písomne potvrdených technickým dozorom objednávateľa a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s výkazom prác.

6.6 Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť iba skutočne zrealizované a písomné odsúhlasené stavebné práce, dodávky a montáž.

6. 7. Ak faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje vrátane príloh k faktúre, bude takáto faktúra zhotoviteľovi vrátená a tento je povinný predložiť novú faktúru. V takom prípade sa bude lehota splatnosti faktúry odvíjať od termínu predloženia novej faktúry

6.8. Objednávateľ má právo zadržať 1 O % finančných prostriedkov z celkovej ceny diela za účelom zabezpečenia odstránenia prípadných vád a nedorobkov zistených pri preberacom konaní stavby. Platba bude poskytnutá do výšky 90% dohodnutej ceny diela.

6.9. V prípade, že sa pri preberacom konaní neobjavia žiadne vady a nedorobky, bude zadržaná finančná čiastka 1 0 % uvoľnená objednávateľom v konečnej faktúre. V opačnom prípade takto zadržanú finančnú čiastku objednávateľ uvoľní do 20 dní od preukázateľného (obojstranne podpísaný písomný záznam) odstránenia všetkých vád a nedorobkov uvedených v zápise o prevzatí diela.

6.1 O. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávatel'om.

Čl. VIl. PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA- KONTROLA PRIEBEHU REALIZÁCIE

7.1. Odovzdanie, ochrana a prevádzka staveniska:

7.1.1. Objednávateľ odovzdá protokolárne zhotoviteľovi stavenisko spolu s povolením k jej realizácii. Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany v stavebnom denníku.

7.1.2. Najneskôr ku dňu odovzdania staveniska objednávateľ určí odberové miesta vody a elektnckej energie. Náklady na odbery znáša zhotoviteľ na základe individuálnych odberných zmlúv so správcami médií.

7 .1.3. Bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.

7.1.4. Zariadenie staveniska ako aj oplotenie staveniska a všetky s tým súvisiace veci zhotoví a vybuduje zhotoviteľ na vlastné náklady a musia už byť zahrnuté v cenovej ponuke zhotoviteľa.

7.1.5. Zariadenie staveniska musí zodpovedať všetkým existujúcim podmienkam a musí byť neustále udržiavané vo funkčnom a bezpečnom stave.

Strana 4 z 1 O

."T r

v zmysle zákona č. 343/2015 Z z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predp1sov

7 .1 .6. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť toto zariadenie staveniska a jeho prevádzku (vrátane údržby, opráv a demontáže) i vlastné zariadenia za rovnakú úhradu všetkým poddodávatel'om a to maximálne za sadzbu uvedenú v ponuke.

7.1.7. Jedine zhotoviteľ je zodpovedný za dodržanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení na stavenisku a súvisiacich lokalitách. Zhotoviteľ vykoná všetky opatrenia na ochranu stavby a jej okolia v zmysle platných predpisov.

7 1.8. Objednávateľ má právo kontroly a na jeho upozornenia a príkazy v oblasti požiarnej ochrany a bezpečnosti práce musí zhotoviteľ vykonať okamžitú nápravu.

7 .1.9. Zhotoviteľ je povinný urobiť všetky opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti staveniska, hygieny, bezpečnosti pracovníkov a verejnej bezpečnosti a podrobiť sa všetkým povinnostiam vyplývajúcich preňho z platných zákonov a predpisov.

7.1.1 O. Zhotoviteľ musí udržiavať na stavenisku čistotu a poriadok a neznečisťovať okolie staveniska. V prípade nedodržania týchto zásad môže objednávateľ na náklady zhotoviteľa sám zabezpečiť udržanie poriadku a čistoty a náklady spolu s obstarávacími nákladmi odpočítať z mesačnej fakturácie zhotoviteľa.

7.1.11. Stavebnými prácami nesmú byť dotknuté podzemné inžinierske siete. Pri prácach v ich blízkosti je potrebné sa riadiť pokynmi správcov dotknutých inžinierskych sietí.

7.1.12. Zhotovíte!' musí vykonať stráženie staveniska na svoje náklady. 7.1 .13. Zhotoviteľ musí zaviesť také opatrenia na stavbe, aby sa predchádzalo porušeniu

poriadku a nočného kľudu. Zhotoviteľ si je vedomý, kde sa stavba nachádza, čomu prispôsobi aj stav zariadenia staveniska, ktoré musí zodpovedať všetkým bezpečnostným požiadavkám.

7.1.14. Po ukončení prác a dodávok sa musí zhotoviteľ na svoje náklady postarať o vypratanie staveniska a jeho dôkladné vyčistenie a nápravu prípadných škOd spôsobených realizáciou výstavby a to v termíne do 7 dní po protokolárnom odovzdaní a prevzatí stavby.

7.1.15. Zhotovitel' je sám úplne zodpovedný za svoje inštalácie, sklady, šatne, kancelárie, prístroje, zariadenia, materiály, mechanizmy atď. a musí sa postarať o ich stráženie a udržiavanie. Zhotoviteľ zabezpečí vykonané práce, materiály a výrobky určené a potrebné k realizácii predmetu zmluvy o dielo, alebo jeho časti pred poškodením a krádežou až do jeho protokolárneho odovzdania a prevzatia.

7.1.16. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko v súlade s POV, ak bude súčasťou PD. 7.1.17. Zhotoviteľ ku dňu prevzatia staveniska, najneskôr však ku dňa začatia stavebných prác

predloží objednávateľovi: zoznam všetkých pracovníkov, ktorí budú na stavbe pracovať evidenčné čísla vozidiel stavby, ktorý sa budú pohybovať počas výstavby na stavbe.

doklady o preškolení pracovníkov v BOZP a PO v rozsahu prác, ktoré sa budú na stavbe vykonávať odbornú spôsobilosť pracovníkov k preukázaniu odbornej spôsobilosti pre dané činnosti.

7.2. Povinností a spolupôsobenie objednávatel'a:

7.2.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi realizačnú projektovú dokumentáciu v 2 vyhotoveniach.

7.2.2. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri preberaní staveniska všetky potrebné rozhodnutia príslušných orgánov potrebné na zhotovenie diela.

7.2.3. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do 3 pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.

7.2.4. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo v každom stupni realizácie. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté nevhodným zhotovením diela. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku, nevyhovie týmto požiadavkám objednávateľa, táto skutočnosť sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

7.2.5. Objednávateľ (stavebný, technický dozor) je povinný v priebehu realizácie diela zvolávať pracovné a kontrolné porady v súlade s § 553 Obchodného zákonníka za účasti poverených zástupcov objednávatel'a, zhotoviteľa a projektanta a z kontrolných porád spísať záznam, ktorý doručí alebo zašle /faxom, e-mailom/ účastníkom do troch pracovných dní.

Strana 5 z 10

v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o vereJnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov

7 .3. Povinnosti zhotovitel'a:

7.3.1. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať pravdivo všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, najmä však v súlade s § 46 písm d) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa pokynov technického dozoru objednávatel'a.

7.3.2. Pri podpise zmluvy bude objednávateľ požadovať poistenie zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone povolania s poistným krytím v minimálnej výške vysúťaženej hodnoty diela počas plnenia predmetu zmluvy. Originál alebo úradne overená kópia poistnej zmluvy alebo potvrdenia o poistení zodpovednosti za škody bude tvoriť prílohu č. 3 zmluvy, spolu s dokladom o úhrade poistky.

7.3.3. Pri podpise zmluvy bude objednávate!' požadovať Licencia TSUS. Originál alebo úradne overená kópia bude tvoriť prílohu č. 4 zmluvy.

7.3.4. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny dané mu objednávateľom v zmysle zmluvy o dielo počas zhotovovania diela a týkajúce sa diela.

7.3.5. Zhotoviteľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedených sa vyjadriť do 3 pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.

7.3.6. Ak pri zhotovení diela má dôjsť k zakrytiu dovtedy zrealizovaných častí diela, je povinný vyzvať technický dozor objednávateľa na kontrolu realizovaného diela písomne v stavebnom denníku. Z dôvodu operatívnosti v zápise oznámi vopred predpokladanú hodinu a deň kontroly zakrývania vybudovaných častí diela. Objednávate!' a zhotoviteľ potvrdia kontrolu zápisom v stavebnom denníku.

7.3.7. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka, povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnosť alebo vadu vecí, podkladov alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ túto nevhodnosť zistí pri vynaložení odbornej spôsobilosti.

7.3.8. Ak zistí skryté prekážky na mieste kde má dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávatel'ovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi zmenu diela.

7.3.9. Zhotoviteľ nesmie počas výstavby znížiť štandard, rozsah, kvalitu a akosť dodávok stavebných materiálov, strojných a technologických dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť stavby.

7.3.10. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky stavebných prác a obchodné podmienky a stavbu zhotoviť v súlade s nimi. Zhotoviteľ je viazaný akceptovať záväznosť všetkých technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného diela. Všetky použité materiály a výrobky pri realizácii prác musia mať platný certifikát.

7.3.11. Zhotoviteľ zabezpečí, aby pracovníci vykonávajúci predmet diela mali všetky legislatívou predpísané školenia a skúšky súvisiace s ich pracovným zaradením pri realizácii predmetu plnenia tejto zmluvy zhotoviteľom. Kópie týchto dokladov pre príslušných pracovníkov budú odovzdané pred začatím stavebných prác.

7 3.12. Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje a podobne, potrebné na realizáciu predmetu zmluvy v náležitom technickom stave, bude udržovať všestranný poriadok na mieste realizácie predmetu diela a staveniska a zabezpečí koordináciu všetkých poddodávateľov.

7.3.13. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby písomného odovzdania celého diela objednávateľovi.

7.3.14. Zhotovíte!' je zaviazaný na požiadanie objednávateľa predložiť doklady o nákupe materiálov z dôvodu kontroly jednotkovej ceny, pokiaľ ocenenie naviac prác spadá do postupu definovaného v čl. IV.

7 3 15. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri uskutočňovaní diela nepoužije materiály, prvky, stroje, zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami, bez súhlasu oprávnených osôb.

7.3.16. Ak zhotovíte!' poruší záväzok podľa čl. 7.3.14. tejto zmluvy, znáša všetky dôsledky, ktoré z toho vyplynú.

7.3.17. Zhotoviteľ stavby je povinný odovzdať pred začatím stavebných prác objednávateľovi technologický postup prác. Za dodržiavanie ustanovení technologického postupu je zodpovedný stavbyvedúci zhotoviteľa s tým, že za jednotlivé subdodávky prác nesie podiel zodpovednosti príslušný stavbyvedúci dodávateľa. V prípade zistenia opodstatnenej zmeny schváleného technologického postupu v priebehu prác musí byť vopred iniciovaná zmena tej časti technologického postupu, ktorej sa zmena týka

Strana 6 z 10

v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o vereJnom obstarávaní a o zmene a doplnení n1ektorých zákonov v znení neskorších predpisov

s dostatočnou časovou rezervou minimálne jeden až tri dni vopred. Zmena po písomnom schválení medzi objednávatel'om a zhotoviteľom sa pôvodnému technologickému postupu priloží a označí príslušným číslom zmeny.

7.3.18. Objednávateľ požaduje, aby Zhotoviteľ najneskôr do trochpracovných dní odo dňa uzatvorenia Zmluvy o dielo predložil zoznam v rozsahu údajov podľa § 34 ods. 1 písm. l) zákona o verejnom obstarávaní, v ktorom bude uvedený aj podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám ako aj navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok a čestného vyhlásenia, že každý navrhnutý subdodávateľ spÍňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spÍňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, pričom pri výbere subdodávateľa musí Zhotoviteľ postupovať tak, aby vynaložené náklady na zabezpečenie plnenia na základe zmluvy o subdodávke boli primerané jeho kvalite a cene.

7 .3.19. Každá zmluva o subdodávke musí byť uzatvorená v písomnej forme a len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Objednávateľ rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy o subdodávke na základe predloženia informácií o predmete zmluvy o subdodávke, informácií o osobe budúceho subdodávateľa a čestné vyhlásenie podľa bodu 1.1 tohto článku zmluvy. Objednávate!' oznámi Zhotoviteľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením zmluvy o subdodávke najneskôr do 5 dní od obdržania žiadosti o udelenie tohto súhlasu. Ak Objednávateľ neoznámi svoj nesúhlas do 5 dní odo dňa obdržania žiadosti o schválenie, má sa za to, že Objednávateľ nemá výhrady k výberu subdodávatel'a a Zhotoviteľ je oprávnený uzatvoriť s vybranými subdodávateľmi príslušné zmluvy, na základe ktorých bude zabezpečované plnenie tejto kúpnej zmluvy.

7.3.20. Povinnosti Zhotoviteľa a Objednávateľa, vrátane pravidiel výberu subdodávateľa uvedené v bodoch 7.3.18. a 7.3.19. tohto článku plat1a aj pri zmene subdodávateľa počas plnenia tejto zmluvy.

7.3.21. Zhotovitel' zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávatel'om tak, ako keby plnenie realizované na základe takejto zmluvy realizoval sám. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa ako aj za výsledok činnosti/plnenia vykonanej/vykonaného na základe zmluvy o subdodávke.

7 .3.22. Porušenie povinností Zhotoviteľa podľa bodov 7 .3.18. až 7 .3.21. tohto článku predstavuje podstatné porušenie tejto Zmluvy.

7.3.23. Zhotoviteľ aj subdodávatelia majú povinnosť byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora v zmysle § 11 zákona o VO.

Čl. VIli. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1. Odovzdaním diela zhotoviteľom objednávateľovi sa rozumie zápisničné odovzdanie predmetu zmluvy - diela zhotoviteľom a jeho písomné prevzatie objednávateľom Dielo musí byť odovzdané a prevzaté v zmysle zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach a v zmysle vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 83/2008 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach, spísaním "Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce".

8.2. Zhotoviteľ je povinný vopred písomne oznámiť objednávateľovi, že stavba alebo jej časť je pripravená na odovzdanie a prevzatie najmenej 2 pracovných dní vopred.

8.3. Objednávateľ preberie dielo len v tom prípade, ak dielo nemá vady brániace užívaniu a zodpovedá požadovaným podmienkam, platným normám a predpisom, má priložené všetky atesty, revízne správy a ostatné požadované doklady v zmysle platnej legislatívy a je ukončené v rozsahu a termíne určenom v zmluve a v harmonograme ako vo vecnosti tak aj v čase. Zhotovitel' musí s týmto počítať pri organizovaní a vedení svojich prác.

8.4. V prípade, že dielo má nezávažné vady, t.j. že je možné vykonať opravy bez vážnych technických zásahov a bez mimoriadnych finančných nákladov objednávateľ dielo môže prevziať, ale s právom určenia, či takáto vada bude opravovaná alebo sa odpočíta objednávateľom určená finančná čiastka z ceny diela. Takto má právo postupovať objednávateľ aj pri závažnejších vadách.

Čl. IX. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

9.1 . Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany zhotoviteľa, za čo sa považujú tieto skutočnosti:

Strana 7 z 1 O

v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

9.1.1. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa prevedie zhotoviteľ práva a závazky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby.

9.1.2. Ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy svojvoľne zastavil realizáciu predmetu tejto zmluvy alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení tejto zmluvy.

9.1.3. Ak zhotoviteľ bude preukázateľne realizovať predmet tejto zmluvy v rozpore s dohodnutými podmienkami tejto zmluvy, ak ide o vady, na ktoré bol zhotoviteľ písomne upozornený a ktoré napriek tomu neodstráni! v primeranej lehote.

9.2. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej zmluvnej strane.

9.3. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady, za časť diela, ktoré bolo do odstúpenia zrealizované.

9.4. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy: 9.4.1. časť diela zhotoveného a uhradeného objednávateľom do odstúpenia od zmluvy sa stane

vlastníctvom objednávateľa. Vlastníctvo diela do zaplatenia je vlastníctvom zhotoviteľa. 9.4.2. Finančné prostriedky, poskytnuté do odstúpenia od zmluvy, vysporiada zhotoviteľ

konečnou faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Pre fakturáciu platia ustanovenia čl. Vl. tejto zmluvy.

9.4.3. Finančné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzájomnom odsúhlasení do 60 dní od obdržania konečnej faktúry objednávateľom.

Čl. x. SANKCIE- ZMLUVNÉ POKUTY

1 0.1 . V prípade, že zhotoviteľ je v omeškaní s ukončením diela, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu za omeškanie vo výške 180,- € za každý deň omeškania až do ukončenia diela. Objednávate!' má taktiež nárok na úhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku porušenia povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľom, resp. z dôvodu odstúpenia zhotoviteľa od zmluvy. V prípade odstúpenia zhotoviteľa od zmluvy zhotoviteľ uhradí na účet objednávateľa sumu vo výške samotného diela uvedeného v Čl IV. bodu 4.1.

1 0.2. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni reklamované vady v lehote určenej touto zmluvou má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 180,- € za každý deň oneskorenia odstránenia reklamovanej vady. Zároveň má objednávateľ právo aj na náhradu škody, ktorá mu v dôsledku toho vznikla.

1 0.3. Zhotovitel' sa zavazuje, že v prípade spôsobenia škody, ktorá vznikne v dôsledku realizácie tohto diela, bude znášať všetky náklady na jej odstránenie v plnej výške.

10.4. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou platieb alebo vyúčtovania ceny za dielo v zmysle Čl. Vl., má zhotoviteľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 180,- E za každý deň omeškania.

1 0.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, že nedodrží termín vypratania staveniska podľa bodu 7.1.14. má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 80,- € za každý deň omeškania.

Čl. Xl. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU, POISTENIE

11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené v súlade s ustanovením čl. ll. a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

11.2. Dielo má vady ak : a) nie je dodané v požadovanej kvalite b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu c) sú vady v dokladoch nutných na užívanie podľa bodu 3.2. d) má právne vady v zmysle § 559 Obch. zák. alebo je dielo zaťažené inými právami tretieh osôb.

11.3. Vady, ktoré nebránia užívaniu diela odstráni zhotoviteľ do 14 dní od písomnej výzvy objednávateľa.

11.4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí prevzatých od objednávateľa a zhotovitel' ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť. prípadne na ňu písomne upozornil objednávateľa, ale ten na ich použití písomne trval.

Strana 8 z 10

v zmysle zákona č 343/2015 Z z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1 1 . 5. Záručná lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

11.6. Zárukou zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej lehoty spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti.

1 1.7. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu diela uplatní bezodkladne po jej zistení pisomne. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná faxom, e-mailom a zároveň doporučenou listovou zásielkou. Objednávateľ zvolá reklamačné konanie, na ktorom sa rozhodne o oprávnenosti reklamácie a dohodne sa spôsob a termín reklamácie písomne.

11.8. Zhotovitel' sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela a vady odstráni v čo najkratšom čase od prijatia písomnej reklamácie podl'a bodu 11.7. a vady odstráni v čo najkratšom čase, ktorého d[žku dohodnú zmluvné strany písomne.

1 1.9. Ak nie je odstránenie vád diela možné vykonať zhotoviteľom, môže objednávate!' požadovať zníženie ceny diela.

11.1 O. Ak zhotoviteľ nereaguje na reklamáciu, alebo nezačal s odstraňovaním vád v dohodnutom termíne, objednávateľ vyzve zhotovitera, aby začal s odstraňovaním v termíne do 15 dní odo dňa doručenia výzvy. V prípade, že zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád, objednávateľ odstráni zistené vady na vlastné náklady a následne ich vyfakturuje v plnom rozsahu zhotoviteľovi, ktorý je tieto náklady povinný do 30 dní uhradiť od doručenia faktúry.

Čl. XII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU - NÁHRADY ŠKÔD

12.1. Zhotovitel' zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy a bude znášať všetky náklady v plnej výške.

Čl. XIII. PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

1 3.1 . Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom zmluvy o dielo na vlastnú zodpovednosť. Vlastníctvo k realizovanému dielu má zhotoviteľ a postupne prechádza na objednávateľa po vykonaných úhradách čiastkových faktúr alebo po uhradení konečnej faktúry za dielo.

13.2. Nebezpečenstvo škody na diele ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

Čl. XIV. ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

14.1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto zmluvy navzájom o druhej zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 1 7 Obchodného zákonníka.

14.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

Čl. xv. RIEŠENIE SPOROV

15.1. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy, prioritu má : 1. zmluva o dielo 2. súťažená ponuka vrátane ponúknutej ceny 3. technické špecifikácie 4. všeobecné technické podmienky

15.2. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť práce.

Strana 9 z 1 O

v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1 5.3. Pri rôznosti názorov na vlastnosti materiálov a stavebných dielcov, pre ktoré platia obecné závazné skúšobné postupy a o prfpustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú závazné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala.

15.4. V prípade sporných vecí, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.

15.5. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude rozhodovať príslušný súd SR a to v slovenskom jazyku. Záväzný je slovenský výklad dokumentov a zmluvy.

Čl. XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1 6.1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka

16.2. Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemajú vplyv na predmet diela, termín a cenu, môžu robiť zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku.

16.3. Povinnosťou zhotoviteľa je strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s predmetom zmluvy a/alebo dielom kedykoľvek počas platnosti a účmnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú najmä:

a) najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,

b) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, c) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,

Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až c) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES.

16.4. Ostatné zmeny a doplnky zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie neplatné.

1 6.5. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

16.6. Zmluva je vyhotovená v šiestich origináloch, z toho štyri obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.

16.7. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zvereJnenia na webovom sídle Mesta Pezinok, v zmysle § 47 a ods. 1 Občianskeho zákonníka.

16.8. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy obstarával podlimitnú civilnú zákazku v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1 6.9. Zánik zmluvy: V prípade zániku zmluvy zhotoviteľ bezodkladne - najneskôr do 7 pracovných dní opustí stavenisko a odstráni zariadenie staveniska.

16.1 O. Nedelitel'nou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy: č. 1 - Rozpočet č. 2 - časový a vecný harmonogram č. 3- Poistenie (doložiť pri podpise zmluvy) č. 4- Licencia TSUS (doložiť pri podpise zmluvy)

V Pezinku, dňa ...................... . .

Objednávateľ:

Mesto Pezinok Mgr. Oliver Solga primátor mesta Pezinok

V �ali, dňa: 04.05.2017

Zhotoviteľ:

MENERT spol. s r.o. Ing. Marta Wällnerová konateľ

Strana 10 z 1 O

Stavba: ZŠ Fándlyho

Objednávateľ: Mesto Pezinok

Zhotoviteľ: MENERT spol. sr.o.,

Miesto. Fándlyho 11

Kód

11- Pristrešky

Zateplenie objektu

Oprava strechy

Celkom

Rekapitulácia objektov stavby

Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH

24 704,11 4 940,82 29 644,93

121 958,42 24 391,68 146 350,10

192 912,47 38 582,49 231 494,96

339 575,00 67 915,00 407 490,00

Strana 1 z 1

Stavba: ZŠ Fándlyho 11- Prístrešky

Objekt: 11- Prístrešky

Objednávateľ: Mesto Pezinok

Zhotoviteľ: MENERT spol. sr.o.,

Miesto. Fándlyho 11

Kód položky

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Popis Množstvo celkom

VRN01 Zmluvné požiadavky 1 R1 Prístrešok S. 01 eur 1,000

2 R2 Prístrešok S. 02 eur 1,000

3 R3 Prístrešok S 03 eur 1,000

Celkom

Strane. 1 z l

Jednotková cena

zadania

10 563,38

3 733,70

10 407,03

Celková cena

zadania

10 563,38

3 733,70

10 407,03

24 704,11

Krycí list rozpočtu v EUR

Miesto:

Stavba: Zateplenie školy Pezinok JKSO:

časť :Zateplenie objektu

Odberater:

Dodávater: MENERT spol. s r.o.

Projektant:

A ZRN Konštrukcie Špecifikovaný materiál Spolu ZRN B IN - Individuálne náklady

1 HSV: 117 323,42 0.00 117 323,4L 6 Práce nadčas

2 PSV: 4 205,23 429,77 4 635,00 7 Murárske výpomoce

3 MCE: 0.00 8 Bez pevnej podlahy

4 Iné: 0,00 9

5 Súčet: 121 528,65 429,77 121 958.4 10 Súčet riadkov 6 až 9:

projektant, rozpočtár, cenár dodávater, zhotoviter

dátum: podpis:

pečiatka: dátum:

podpis:

pečiatka:

odberater, obstarávater

dátum: podpis:

pečiatka:

Rozpočet:

Spracoval:

Dňa: 3.5.2017 Zmluva č.:

IČO: DIČ:

IČO: 17 330 165 DIČ: 2020373795

IČO: DIČ:

c NUS- náklady umiestnenia stavby

0.00 11 Zariadenie staveniska

0,00 12 Prevádzkové vplyvy

0,00 13 St'ažené podmienky

0,00 14 Územné vplyvy

0,00 15 Súčet riadkov 11 až 14 ·

D ON - ostatné náklady

16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte

17 Inžinierska činnosť

18 Projektové práce

19

20 Súčet riadkov 16 až 19:

E Celkové náklady

21 Súčet nadkov 5, 10, 15 a 20:

22 DPH 20%z: 121 958,42

23 DPH O% z:

24 Súčet nadkov 21 až 23:

l F l Odpočet - pripočet l

0,00

0,0(

O,OC

O,OC

0,0(

0,0(

121 958,4:1

24 391,6E

0,0(

146 350,1(

ol

� " J

Objednávateľ: Mesto Pezinok

Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o

Stavba: Zateplenie školy Pezinok

časť :Zateplenie objektu

Popis položky, stavebného dielu, remesla

6 · ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

9 · OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

711 . Izolácie proti vode a vlhkosti

713 . Izolácie tepelné

764 · Konštrukcie klampiarske

767 • Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

PRÁCE A DODÁVKY PSV spoJu·

Za rozpočet celkom

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Konštrukcie l Špecifikovaný

materiál

95 432,21 0,00

21 891,21 0,00

117 323,42 0,00

16,98 69,30

197,84 360,47

1 752,54 0,00

2 237,87 0,00

4 205,23 429,77

121 528,65 429,77

Spolu Hmotnosť v tonách

Spolu

95 432,21 38,06843

21891,21 7,88336

117 323,42 45,95179

86,28

558,31

1 752,54

2 237,87

4 635,00

121 958,42

Suť v tonách

Spolu

0,000

33,000

33,000

0,000

0,000

0,614

0,401

1,015

34,015

"-. R

Objednávateľ Mesto Pezinok

Zhotovitel': MENERT spol s r.o.

Stavba: Zateplenie školy Pezinok

časť :Zateplenie objektu

Popis položky, stavebného dielu, remesla.

výkaz-výmer

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, vYPLNE

011 62045-1212

011 62500-011 o

3 011 62500-0130

4 011 62500-021 o

5 011 62599-1200

6 011 62599-1201

7 011 62599-1202

8 011 62599-1208

Postrek stien maltou na vyrovnanie povrchu pred nalepením tep tzol

"zateplenie objektu pod u rovňou terénu· 1 50,0'0,2 = 30 000

Dodavka a montáž profil soklový hltnikový pre 12 cm izolant

157,27/0,4 = 393175

Dodavka a montáž profil okenny,dverovy dilatačny

"pohľad A" 2,6'54+1,85"1 08+2,6'2+3,45'4+2,6'3+1 ,45'6+1,5+2,25'2 = 381 700

'pohľad s· (3,25+1,9'2+2,62+1 ,21 '2) = 12.090

·pohľad c·

1 15'24+2,65'48+2,55'39+2,65'78+1,275'8+3,45'16 = 526.350

1 ,275'8+2,65'16+2,55+3,45"2+2,55+2,0'2 = 68.600

"pohľad O' 2,55+3,45'2+2,55'13+2,65'26 = 111 .500

"pohľad E" 2.0'2+1,4'4 = 9 600 "pohľad F" 2,55'30+2,65'60+2,7'6+1 .8'12+1 ,6'2+1 ,8'4+1 ,7+2,65'2 = 290 700

2.775'2+ 1 ,8' 4+ 1,7 +2,55'2+2,7'6+3,0' 1 2 = 71.750

'pohľad G' 1 ,5+2,1 '2+1,6+2,0'2 = 1 1 .300

"pohľad H" 1 ,6'1 3+2,65'26+2,55'18+2,65'36 = 231 000

Dodávka a montáž h�ta rohova (Al, PVC)so siet�ou

"rohy budovy' 8,2'12+3,5'4+4,4'5 = 134.400

"rímsy· 442,0 = 442.000

Zatepl. podhľadu zo strany suterénu omtetka such zmesi a polystyrén hr. 50mm ·zrs·

42,0'7,34 = 308 280

Zatepl hornej strany (vrch) atiky bez omietky STYROOUR hr 50 mm

Zatept vonk stten omtetka such zmesi a polystyren hr 50 mm

'kom in' (1 ,2'2+2,2)'5.0+2,2'1 ,55 = 26.410

"bok attky" 45,0 = 45.000

·atika okolo svetlíka' 1 1 ,0 = 1 1 .000

Zatepl. vonk siien omtetka such. zmesi a polystyrén hr.120 mm

+"pohľad A" 92,985'8.288 = 770 660 -(2,6'1 ,85'54+2,6'3.45'2+2,6'1 ,45'3+1,5'2,25) = -292 365

;++ Medzisučet = 478 295

+'pohľad s· 16.5'(8.54+8,65)12-(3.25'1,9+2,62't ,21) = 132.472

"pohľad c·

+74,715'8,288+4,2"8,288 = 654.048

Množstvo

výmera

30,000 m2

393,175 m

1 714,590 m

576.400 m

308,280 m2

68,400 m2

82,410 m2

1 857,131 m2

7,20

2,52

1 ,59

1 .43

31,12

24,23

31,12

1 ,23

216,00

990,80

2 726,20

824,25

9 593,67

1 657,33

2 564,60

2 284 27

216,00

990,80

2 726,20

824,25

9 593,67

1 657,33

2 564,60

2 284,27

Strana 1 .....,._ (.;<>

9 011 62599-1209

10 0 1 1 62599-301 1

-(1 ,15'2,65'24+2,55'2,65'39+1 ,275'3,45'8+1 ,275'2,65'8+2,55'3,45+2,55'2,0) = -412 800

.- Medzisúčet = 373.720

'pohľad o· (16.74+4,2)'8,288-(2,55'3,45+2,55'2,65'13) = 76 906 'pohľad E'

8,335'(8,66+8,39)/2+8,515'(8,39+8, 71 )/2+4 ,0'8,39+3,87"3, 75-2,0'1 ,4 '2 = 186.332

'pohľad F'

+0,6'8,71 <{1 1 ,9+27,2+20,74)'8,32+0,5'4,0+9,32'3,75+29,9'5,51 = 704.794

+'boky vstupov· 3,185'3,03'2 = 19.301

-(2,55'2,65'30+2,7'1 ,8'6+1 ,6'1 ,8'2+ 1 ,7'2,65) = -242.1 50

-(2,775'1,8'2+1 ,7'2,55+2,7'3,0'6) = -62.925

;-MedZISúčet . = 419.020

'pohľad G' (20,83'4,6)+ 1 3,0'(1 ,26+0,883)/2+20,8'3,16+3,185'3,03-(1,5'2, 1 +1 ,6'2,0) = 178.776

'pohfad H' (42,075'5,091 +26,65'8,537)-( 1 ,6'2,65'1 3+2,55'2,65'18) = 264.960

'zdvihnutie jedalne rez A-A' 63,4 = 63.400

-'odpočet plochy sokla' 184,278 = -184 278

Priplatok za lepidlo pri zalep!. vonk siien polystyrénom hr.120 mm

Zatepl.vonk sokla polystyr XPS-R hr 80 mm a om1et Baum1t mozaika

'pohľad A' 92,985'0,4-1 ,65'0,4 = 36 534

+'pohľad s· 16,5'0.4 = 6.600

'pohľad C' (74,715+4,2)'0,4-1 ,275'0,2'8 = 29.526

'pohľad o· (16,74+4,2)'0,4 = 8.376

'pohfad E' (20,85+3,37)'0.4 = 9.688

'pohľad F'

+0,56'0,55+21 , 75'0,55+ 17,35'0,3+20. 74 '0,45<{0,3+2, 775+0,735)'0,6 = 29.095

<{9,32-3,81+29,99+3,185)'0,4 = 15.474

.- MedZISUčet = 51 169

'pohfad G' (2.95+0,35+20,83)'(0,45+0,55)/2 = 1 2 065

'pohľad H' +0,56'0,55<{42,075-9,025)'0,87-(1 ,6'7'0,6+2,4'0,6) = 20.902

<{0,81 5+0,9+ 1 ,925+ 1 ,6+3, 785)'0, 7-1 ,6'0,6 = 5 358

+26,65'0,4 = 10.660

.- Medzisučet . = 36.920

6 - U PRA VY POVRCHOV, PODLAHY vYPLNE spolu:

9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE

1 1 003 94194-1041 Montaž lešen1a ľahk. radového s podlahami š do 1,2 m v. do 1 0 m

'A' (92,485+2.4)'8,46 = 802.727

1 857,131 m2

184,278 m2

95 432,21

3 567.545 m2

35,80

43,90

2,06

66 485,29

8 089,80

95 432,21

7 349,14

0,00

66 485,29

8 089,80

95 432,21

7 349,14

Strana 2 .",._ (>:J

12 003 94194-1291

13 003 94194-1841

14 003 94195-5001

15 003 94494-4102

16 013 96504-3341

17 013 97908-1 1 1 1

18 013 97908-1121

19 013 97908-2111

20 013 97908-2121

21 013 97913-1409

22 014 99928- 1 1 1 1

·s a o· (26,65+16.53+16,837+2.4)"8,3 = 518.061

"H" (42,075+1 ,2)"(4.661+0,67) = 230.699

"F" (59,84+2,4)'8,3+9,32"4,66�29,99+2,4)"5,992�3. 185+1 ,2)'4,7 = n4.714

·c pohľad plocha + bok" (0,5'2+17,95+73,965+2.4)"8.3�4.2+1 ,2)'8,3 = 835.935

"E" (20,85+2,4 )'8,3�3.37 + 1,2)'3, 75 = 210.113

"G" (2,95+1,2)'3,5N20,83+1,2)'8,2 = 195.296

Pn piatok za prvy a každy ďalši mes1ac použitia lešenia k pol. -1041

3567,545"3 = 10702.635

Demontáž lešen�a ľahk. radového s podlahami š do 1,2 m v do 1 0 m

Lešenie ľahké prac pomocné vyš podlahy do 1,2 m pre zateplenie podhľadov

Ochranná siet' z umelych vlákien bez obrátkovost1

43,946+3567,545 = 3611 491

Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2

"chodnik" 150,0'1,0'0,1 = 15.000

Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku do 1 km

Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku každy ďalši 1 km

34,015"19 = 646.285

Vnútrostaveniskovä doprava sute a vybúranych hmôt do 1 O m

Vnutrost. doprava sute a vybúranych hmôt každých ďalšieh 5 m

34,015"6 = 204 090

Poplatok za ulož.a znešk.staveb sute na sklad kach ·o· -ostatn)' odpad

Presun hmôt pre opravy v objektoch v)'šky do 25 m

9 - OSTATNÉ KONSTRUKCIE A PRÁCE spolu

PRÁCE A DODAVKY HSV spolu

PRÁCE A DODAVKY PSV

711 - Izolácie prot1 vode a vlhkosti

23 711 71 1 49-1272 Zhotovenie IZOiäcie položen1m ochranne]f ólie ZVISlej

"zateplenie obtektu pod úrovňou terénu" 150,0"0,2 = 30 000

Fólia nopová 24 MAT 283 1J2001

25 711 99871 1202 Presun hmôt pre 1Zolac1e proll vode v objektoch v)'šky do 1 2 m

713- lzolacie tepelné

26 713 71313-1141

27 MAT 283 180205

28 713 99871-3202

Montäž tep. 1zol siien a zakladov lepenim celoplošne

"zateplenie objektu pod urovňou terénu" 150,0"0,2 = 30 000

Doska Styrodur 3035 CS.8 hr.80mm

30,0"1,02 = 30.600

Presun hmôt pre 1zolaae tepelné v objektoch v)'šky do 12 m

764 - Konštrukae klampiarske

29 764 76435-1207 Klamp. PZ pi. žľaby pododkvap. štvorhran. rš 480 "ozn K1"

711 - lzolaae proti vode a vih kosil spolu

713- lzoläcie tepelné spolu

10 702,635 m2

3 567,545 m2

308,280 m2

3 611 ,491 m2

15.000 m3

34,015 l 646,285 l

34,015 l

204,090 l

34,015 t

45,951 l

21 891 ,21

117 323,420

30,000 m2

31 ,500 m2

2,000 %

86,28

30,000 m2

30,600 m2

2,000 %

558,31

29,800 m

0,10

1,54

3,19

0,51

70,64

16,58

0,38

13,54

0,73

10,94

50,D9

0,51

2,20

0.84

6,23

11 ,78

5,47

14,69

1 070,26

5 494,02

983,41

1 841 ,86

1 059,60

563,97

245,59

460,56

148,99

372,12

2 301 .69

21 891,21

117 323,42

15,30

1 ,68

16,98

186,90

10,94

197,84

437,76

0,00

0,00

69,30

69,30

360,47

360,47

1 070,26

5 494,02

983,41

1 841,86

1 059,60

563,97

245,59

460,56

148,99

372,12

2 301,69

21 891,21

117 323,42

15.30

69,30

1 ,68

86,28

186,90

360,47

10,94

558,31

437,76

Strana 3 � •.J

30 764 76435-181 o Klam p. de mont. žľaby pododkvap. štvorhran. rš 330, do 30•

31 764 76435-1836 Klamp. demont. hákov do 30•

32 764 76435-1 916 Klamp PZ pi. haky žľaby štvorhran rš 330 "ozn.K1"

33 764 76435-9212 Klamp. PZ pi žraby kotlík ·ozn.K2"

34 764 76435-9232 Klamp. PZ pi. žfaby kotlík 300x300 "ozn.K3,K4"

35 764 76441-0850 Klamp demontáž parapetov rš 330

"A" 2,6"62+ 1 ,6 = 162.800

·a· 2,62 = 2 620 ·c· 1 '1 5"24+2,55"42+1 ,275"8 = 144.900 ·o· 2,55'13+0,475'2 = 34 100

"E" 2,0'2 = 4.000 "F" 2,55'35+1,6'2+2,7'6 = 108.650

"G" 1,6 = 1 .600

·w 2,55'17+0,475'2 = 44.300

36 764 76445-4203 Klamp. PZ pi. rúry odpadové kruhové d-120 ·ozn K2, K3, K4"

1 ,8+8,7+6,4 = 16.900

37 764 76445-4802 Klamp demont rur odpadových kruhovych d-120 ·ozn s·

38 764 99876-4 202 Presun hmôt pre klampiarske konštr v objektoch vyšky do 1 2 m

764 - Konšlrukae klampiarske spolu:

767 - Konštrukcie doplnk kovové stavebne

39 767 76783-51 1 1 Montáž a dodávka ocer rebríka s ochrannym košom ·ozn. Z 1 " vrátene náteru

prevedeme v1ď labuľka na v.č. A-07

40 767 76783-5112 Montáž a dodavka ocer rebríka s ochrannym košom ·ozn Z3" vrátene náteru

preveden1e v1ď tabuľka na v.č. A-08

4 1 767 76783-51 1 3 Montaž a dodavka oce r rebríka ·ozn z2· vratene nateru

prevedeme viď tabuľka na v.č. A-07

42 767 76785-1800 Demontaž ocef. rebríkov s ochrannym košom ·ozn4"

43 767 76785-1801 Demontaž oceľ rebríka ·ozn .4"

44 767 99876-7202 Presun hmôt pre kovové stav doplnk. konštr v objektoch výšky do 1 2 m

767 - Konštrukde doplnk kovové stavebné spolu·

PRÁCE A DODAVKY PSV spolu·

Za rozpočet celkom

25,000 m 0,83

30,000 kus 0,10

25,000 kus 3,19

2,000 kus 15,94

5,000 kus 15,94

502,970 m 0,83

16,900 m 37,45

18,000 m 0,83

2,000 'lo 17,19

1 752,54

103,570 kg 3,66

1 1 2,820 kg 3,66

31,670 kg 3,66

7,800 m 154,28

2,460 m 51,43

7,330 'lo 0,01

2 237,87

4 635,00

121 958,42

20,75

3,00

79,75

31,88

79,70

417,47

632,91

14,94

34,38

1 752,54 0,00

379,07

412,92

1 1 5,91

1 203,38

126,52

0,07

2 237,87 0,00

4 205,23 429,77

121 528,65 429,77

20,75

3,00

79,75

31 ,88

79,70

417,47

632,91

14,94

34,38

1 752,54

379,07

412,92

1 1 5,91

1 203,38

126,52

0,07

2 237,87

4 635,00

121 958,42

Strana 4 ;; _,._

Miesto:

Stavba: Zateplenie školy Pezinok JKSO :

časť :Oprava strechy

Odberater:

Dodávater: MENERT spol. s r.o.

Projektant:

A ZRN Konštrukcie Špecifikovaný materiál Spolu ZRN B

1 HSV: 14 947,47 14 947.41 6

2 PSV: 70 684,63 102 113,55 172 798,1E 7

3 MCE: 5 166,82 5 1 66,8 8

4 Iné: 9

5 Súčet: 90 798,92 102 113,55 192 912,47 10

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

odberater, obstarávater

dátum: podpis:

pečiatka:

Krycí list rozpočtu v EUR

IN - Individuálne náklady

Práce nadčas

Murárske výpomoce

Bez pevnej podlahy

Súčet riadkov 6 až 9:

dodavater. zhotoviter

dátum:

podpis:

pečiatka·

Rozpočet:

Spracoval:

Dňa: 3.5.2017 Zmluva č.:

IČO: DIČ:

IČO: 1 7 330165 DIČ: 2020373795

IČO: DIČ:

c NUS - náklady umiestnenia stavby

11 Zariadenie staveniska

12 Prevádzkové vplyvy

13 Sťažené podmienky

14 územné vplyvy

15 Súčet riadkov 11 až 14:

o ON - ostatné naklady

16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte

17 Inžinierska činnosť

18 Projektové práce

19

20 Súčet riadkov 16 až 19:

E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:

22 DPH 20%z: 192 912,47

23 DPH 0% z:

24 Súčet riadkov 21 až 23:

l F l Odpočet - prípočet l

192 912,47

38 582,49

231 494,96

l

) l 1

Odberateľ: Mesto Pezinok

Dodávateľ: MENERT spol. s r.o.,

Stavba: Zateplenie školy Pezinok

časť :Oprava strechy

Pop1s položky, stavebného dielu, remesla

9 - OSTATNE KON$TRUKCIE A PRÁCE

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolácie tepelné

721 - Vnútorná kanalizácaa

764 - Konštrukcie klampiarske

PRÁCE A DODAVKY PSV spolu

M21 - 155 Elektromontáže

PRÁCE A DODAVKY M spolu

Za rozpočet celkom

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Konštrukcie l $pecifikovany

materiál

14 947,47 0,00

14 947,47 0,00

45 220,80 56 066,44

16 770,93 46 047,1 1

944,26 0.00

7 748,64 0,00

70 684,63 102 1 1 3,55

5 166,82 0,00

5 166,82 0,00

90 798,92 102 1 1 3,55

l Spolu

14 947,47

14 947,47

101 287,24

62 818,04

944,26

7 748,64

172 798,18

5 166,82

5 166,82

192 912,47

Hmotnost' v tonách

Spolu

0,02681

0,02681

Su!' v tonách

Spolu

0,000

0,000

61,149

0,000

0,500

0,358

62,007

0,000

0,000

62,007

Strana 1 1 "' l-1'"- �

Odberateľ: Mesto Pezinok

Dodávateľ: MENERT spol. s r.o.

Stavba: Zateplenie školy Pezinok

čast' :Oprava strechy

Popis položky, stavebného d1elu, remesla.

vykaz-vymer

PRÁCE A DODÁVKY HSV

9 · OSTATNt KONSTRUKCIE A PRÁCE

003 94194 1031 Montaž le�ema rahk. radového s podlahami � do 1 m v do 1 0 m

'komín' (4,2+2,2'2)"5, 1 1 = 4 3 946

2 003 94194-1191 Pnplatok za prvy a každy ďalš1 mes1ac použ1tia le�ema k pol 1031

3 003 94194·1831 Ocmontaž lcšcma rahk. radového s podlahami š do 1 m v do 1 0 m

4 013 97908-1 1 1 1 Odvoz sute a vyburanY<;h hmôt na skládku do 1 km

5 013 97908-1121 Odvoz sute a vyburanych hmôt na skladku každý ďal�l 1 km

62.007"19" 1178 133

6 013 97908 2111 Vnútrostavemskova doprava sute a vyburanych hmôt do 1 0 m

7 013 97908 2121 Vnútrost doprava sute a vyburanych hmôt kaž<lych ďal�ich 5 m

62,007"3 ' 186.021

8 013 9791 1 8705 Poplatok za ulož a zne�k st odp.na urč sklad.-asfalt lepenka "Z"-zvlá�tny odpad

'odstránená hydro1zolácra strechy p é. 71230-0833' 50.358 = 50 358 9 013 979131409 Poplatok za ulož a zne�k staveb sute na sklad kach ·o· -ostatny odpad

·suťokrem lepenky" 62.007-50.358= 11.649 10 014 99928 1 1 1 1 Presun hmOt pre opravy v obtektoch výšky do 25 m

9 • OSTATNt KONSTRUKCIE A PRACE spolu

PRACE A DODAVKY HSV spolu

PRÁCE A DODÁVKY PSV

712 Povlakove krytiny

1 1 7 1 2 71230 0833 Odstránenie povi krytiny stnech do 1 o· 12 712 71239-1171 Zhotovenie povi kryt1ny striech do 10" na sucho z podkladnet textll�e

13 712 7128&-1704 ZhotoveniE! povi. kryt1ny stnlech samos! vytiahnut1m fol�e pr1taven1m

14 MAT 283 220291 Fólia HYDROIZOL FATRAFOL DR810hr 1,5mm

3597,0'1,1 = 3956 700

15 712 71299-081 2 Odstránenie a oosteme nanosu po odstránem povi kryt10y stncch do 10"

16 712 99871-2202 Presun hmôt pre IZOlácie povlakové v objektoch vyšky do 12 m

712 · Povlakove krytmy spolu:

Množstvo

vymera

43,946 m2

43,946 m2

43,946 m2

62,007 t

1 178,133 t

62.007 t

186,021 t

50,358 t

1 1 ,649 t

0,027 l

14 947,47

14 947,470

3 597,000 m2

3 597,000 m2

3 597,000 m2

3 956,700 m2

3 597,000 m2

2.000 %

101 287,24

2,06

0,10

1,54

16.58

0,38

13,54

0,73

236,57

10,94

10 855,59

2.00

1,40

7,53

14,17

1,10

974,44

90,53

4,39

67,68

1 028,08

447,69

839.57

135,80

1 1 913,19

127,44

293,10

14 947,47 0,00

14 947,47 0,00

7 194.00

5 035.80

27 085,41

56 066,44

3 956,70

1 948,89

45 220,80 56 066,44

90,53

4,39

67,68

1 028,08

447.69

839.57

135,80

11 913,19

127.44

293,10

14 947,47

1 4 947,47

7 1 94.00

5 035.80

27 085.41

56066.44

3 956.70

1 948.89

101 287,24

Strana 1 , ·.J

�-

Popis položky, stavebného d1elu , remesla.

l Množstvo

vykaz-výmer výmera

Montai tep. izoläcie plochych stnech, pnlepeme na plno 6 924,360 m2 2,16 1 4 956,62 14 956,62

'plochá strecha s odpočtom zvlneneJ plochy nad vstupom, dve vrstvy"

(3597,0-134,82)'2 = 6924 360

18 MAT 283 1 BA238 Doska izolačná lsover eps 150 S-8 hr.80mm 3 531,424 m2 5,15 18 186,83 1 8 1 86,83

6924,36/2'1,02 = 3531 424

19 MAT 283 1 BA240 Doska izolačná lsover eps 150 S-1 O hr.1 OOrnm 3 531,424 m2 6,45 22 777,68 22 777,68

20 713 71314-1 1 1 9 Montaž tep. IZOiäcie zvlnenej časti strechy, prilepenie na plno 269,640 m2 2,16 582,42 582,42

"plocha zvlnene) čast1 strechy nad vstupom. dve vrstvy" 134,82"2 = 269.640

21 MAT 631 413210 Doska čad1čová NOBASIL SPE(JPS) 160kg/m3 hr 5 cm 137,516 m2 14,14 1 944,48 1 944,48

134,82'1,02 = 137.516

22 MAT 631 41 3250 Doska čad1čová NOBASIL SPE(JPS) 160kg/m3 hr. 1 0 cm 137,516 m2 22,82 3 1 38,12 3 138,12

23 713 99871-3202 Presun hmôt pre 1zolác1e tepelné v objektoch výšky do 1 2 m 2,000 % 615,95 1 231,89 1 231,89

713 - lzoläCie tepelné spolu: 62 818,04 1 6 770,93 46 047,11 62 818,04

721 - Vnútorná kanallzac1a

24 721 72121-0823 Demontaž strešnych vpusti "ozn.8" 25,000 kus 12,34 308,50 308,50

25 721 72123-31 1 3 Strešne vtoky polypropylen PP pre ploché strechy ·ozn VPľ 25,000 kus 24,69 617,25 617,25

26 721 99872-1202 Presun hmôt pre vnút. kanallzäc1u v objektoch výšky do 12 m 2.000 % 9,26 18,51 18,51

721 • Vnútorna kanahzäcia spotu: 944,26 944,26 0,00 944,26

764 - Konštrukcie klampiarske

27 764 76432-3840 Klamp. demont. odkvapov lep. kryt rš 400 "ozn 10" 54,000 m 0,83 44,82 44,82

28 764 76443-0810 Klamp demont oplechovanie múrov rš 250 ·ozn 9" 44,000 m 0,83 36,52 36,52

29 764 76443-0840 Klamp demont oplechovanie múrov rš 500 ·ozn 9· 76,000 m 0,83 63,08 63,08

30 764 76453-0531 Oplech allky ž1arovo PZ plech z vrchne strany poplasl. rš.370 "ozn.K5" 374,500 m 1 1 ,47 4 295,52 4 295,52

vratane pr1pon1ek

31 764 76453-0532 Oplech allky žiarovo PZ plech z vrchne strany poplast. rš.360 "ozn.K6" 48,000 m 1 1 ,29 541,92 541,92

vrátane pripon1ek

32 764 76453-0533 Oplech allky ž1arovo PZ plech z vrchne strany poplast rš.550 "ozn K?" 27.600 m 16,94 467,54 467,54

vrátane pnpomek

33 764 76453 0534 Oplech ahky žiarovo PZ plech z vrchne strany poplast rš 780 "ozn.K8" 49,000 m 22,35 1 095,15 1 095,15

vrätane pnpomek

34 764 76453-0535 Oplech ahky žiarovo PZ plech z vrchne strany poplast rš.830 "ozn.K9" 21 .200 m 24,47 518,76 518,76

vrätane pripomek

35 764 76453-0536 Oplech at1ky žiarovo PZ plech z vrchne strany poplast. rš.880 "ozn.K10' 21,200 m 25,16 533,39 533,39

vrátane pripomek

36 764 99876-4 202 Presun hmôt pre klampiarske konštr. v obtektoch vyšky do 1 2 m 2.000 % 75,97 151 ,94 151,94

764 - KonštrukCie klampiarske spotu· 7 748,64 7 748,64 0,00 7 748,64 PRACE A DODAVKY PSV spotu· 172 798,180 70 684,63 102113,55 172 798,18

Strana 2 u ,

M21 - 155 Elektromonláže

37 921 21001..0000 Bleskozvod a uzemnenie

Za rozpočet celkom

Popts položky stavebného dtelu, remesla,

vykaz-vymer

M21 155 Elektromontáže spolu·

PRACE A DODAVKY M spotu·

Množstvo

vymera

1 ,000 kompl

5 166,82

5 166,82

192 912,47

5 166,82 5 166,82

5 166,82

5 166,82

90 798,92

0,00

0,00

102 1 13,55

5 166.82

5 166,82

5 166,82

192 912,47

Strana 3 , -;

�\'"'#

l.

2. 3 .

l.

2.

3 .

4.

s.

6.

l.

2.

3.

Časový a vecný harmonogram

Stavba: "ZŠ Fándlyho, Pezinok - zateplenie fasády, strecha, prístrešky"

Objednávateľ: Mesto Pezinok Zhotoviteľ: MENERT spol. s r .o.

Popis Fasáda Úpravy povrchov

Lešenie, búracie práce

Izolácie proti vlhkosti

Strecha Lešenie, oprava komína

Odstránenie povlakovej krytiny

Demontáž bleskozvodu

Tepelné izolácie, fólia

Klampiarske konštrukcie

Bleskozvod - spätná montáž

Prístrešky PR[STREŠKY č.1 (základy, konštrukcia, lexan)

PRISTREŠKY č.2 (základy, konštrukcia, lexan)

PRISTRESKY č.3 (základy, konštrukcia, lexan) ----

Vypracoval: Chemez Ladislav

Týždeň 1 2 3 4 5 6 7

---

8 9 1 0 1 1 1 2

l

� I.J

r 'f

'

('. ,

(0

\ ;

't-;

Záver

Vo Vašej práci Vám prajeme vel'a úspechov a tešíme sa na našu prípadnú spoluprácu .

S pozdravom

MENERT spol. s r.o. tel

office Hlboká 3, 927 01 Sara SK fax

+421 31 771 4648 IČO

+421 31 771 5795 DIČ

Ing. Marta Wollnerová kon ate l'

17 330 165

2020373795

VUB

TATRA

75470313210200

2625062729/11 oo

web www menert sk ema.! menert@menert sk ré DPH SK 2020373795 SBERBANK· 4210006302/3100

Spoločrosť zareg1strov2!1a v OR os Tr'lava. odd:el Sro. vl č 16641/T - a·os· 2otll8"1\4t

Cenová ponuka CP 2 175 031

PRE

KONTAKTNÁ OSOBA

TELEFÓN

E-MAIL

Mesto Pezinok Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok Mgr. Vlasta Cholujová MsÚ Pe z i no k, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok

+421 336901117

vlasta.cholujova@msupezinok.sk

Vážený obchodný partner, dovol 'ujeme si Vám zaslať nasledujúcu cenovú ponuku.

Cenovú ponuku vypracoval: Ing. Martin Krasul'a Dátum: OS. OS. 2017 Lehota viazanosti ponuky do: 31.12.2017

Predmet zákazky ZŠ Fándlyho, Pezinok­zateplenie fasády, strecha, prístrešky.

MENERT spol. s r.o. tel.

"Ostatné"

+421 31 771 4648 reo· 1 7 330 165 VUB 75470313210200

office Hlboká 3, 927 01 Sara, SK fax +421 31771 5795 OIC 2020373795 TATRA 2625062729/1100

web. www.menert.sk ema, menert@menert sk rč DPH SK 2020373795 SBERBANK 4210006302/3100

Spoločnost zareg1strovana v OR OS Trnava. odd1e1 Sro. vr. é 1664 1/T- s·os· 25198'K47

Zoznam dokladov a dokumentov

l. Čestné vyhlásenie uchádzača . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . .. . .. . 3

2. Identifikačné údaje spoločnosti .. .. .. .. .... .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 4

3. Jednotný európsky dokument - formulár v.l.OO .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 5

4. Banková záruka . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

5. Podiel subdodávok .............. .... .. . ...... .............. ... ... ....... ... ... .. ..... 23

6. Záver ..................................................................................... 24

7. Ponuka "Ostatné" na CD (príloha)

MENERT spol. s r.o. tel ·

office Hlboká 3, 927 01, Sara, SK fax

+421 31 771 4648 ICO +421 31 771 5795 OIC.

Ing. Marta Wollnerová kon ate l'

17 330165

2020373795

vus· TATRA

75470313210200

2625062729/11 oo web www menertsk ema1 menert@menert sk iC DPH SK 2020373795 SBERBANK 4210006302/31 OO

Spoločnost' zaregistrovaná v OR OS Trnava. odd1el: Sro vl c. 16641!T- B'OS. 25/98'K47

v

Cestné vyhlásenie.

Dolupodpísaná konatel'ka spoločnosti MENERT spol. s r.o. Ing. Marta Wällnerová vyhlasujem, že:

• všetky doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné,

• súhlasíme s podmienkami verejnej súťaže, určenými verejným obstarávatel'om v oznámení o vyhlásenom verejnom obstarávaní a v týchto súťažných podkladoch,

• ponuka je prejavom vôle, že chceme za úhradu poskytnúť verejnému obstarávatel'ovi určité plnenie a to pri dodržaní podmienok, ktoré stanovil verejný obstarávate!'.

V Šali, dňa 04.05.2017

Ing. Marta Wällnerová kon ate l' MENERT spol. s r.o.

MENERT spol. s r.o. Dr2•te[ cert•til<átov

t:t\t:t\� \::::) ��

Identifikačné údaje spoločnosti

Adresa : MENERT spol. s r. o. Hlboká 3 927 01 Šal'a

Štatutárni zástupcovia: Ing. Marta Wollnerová - konatel' sp. Ing. Miroslav Wallner- konatel' sp.

Telefón Fax

: 031 l 770 5795, 771 4648 : 031 l 770 5795

Internetová stránka e-mail IČO DIČ

: www.menert.sk : menert@menert.sk : 17330165 : 2020373795 : SK2020373795 : VÚB Banka, a.s.

IČ pre DPH Bankové spojenie Číslo účtu Označenie registra Číslo zápisu

: SK4202000000000754703132 : Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro : 16641IT

Obchodné oddelenie:

Adresa

Tel. Fax. e-mail

:Hlboká 3 927 01 Šal'a

: 031 l 771 4648 : 031 l 770 5795 : menert@menert.sk

Divízia strojárska (DS}:

Adresa

Tel. Fax. e-mail

: Puškinova 1504113 924 46 Galanta

: 031 l 780 68 91, 780 42 so : 031 l 780 68 92 : ds@menert.sk

Kontaktná osoba: Ing. Martin Krasul'a tel.: 0918710657

Divízia výroby, technológií a montáží (DVTM}: Adresa

Tel. Fax. e-mail

: Hlboká 3 927 Ol Šal'a

: 031 l 771 4648 : 031 l 770 5795

: norbert.szikora@menert.sk

Divízia automatizácie, merania a regulácie CDAMR): Adresa : areál Duslo a.s.

927 04 Šal'a Tel. : 031 l 775 28 27

Fax. : 031 l 775 30 29

e-mail : jan.bobula@menert.sk

e-mail: martm.krasula@menert.sk

MENERT spol. s r.o. tel

office Hlboká 3, 927 01. Sara. SK fax

+421 31 771 4648 ICO

+421 31 771 5795 DIČ

17 330 165

2020373795

VUB

TATRA

754703132/0200

2625062729111 oo web www menert sk email. menert@menert.sk IC DPH SK 2020373795 SBERBANK 421000630213100

Spoločnost zareg1strovaná v OR OS �rnava. OOd1e1 Sro v1 č. •6641fT- B"OS 25t98"1<4r

JEDNOTNÝ EURÓPSKY DOKUMENT- FORMULÁR v.l.OO

Čast' I : Informácie týkajúce sa postupu verejného obstarávania a verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa

V prípade postupov verejného obstarávania, v ktorých bola výzva na súťaž uverejnená v Uradnom vestníku Európskej únie, sa informácie požadované v časti I zobrazia automaticky za predpokladu, že na vytvorenie a vyplnenie jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie sa použije elektronická služba jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie1. Referenčné číslo príslušného oznámenia2 uverejneného v Úradnom vestn íku Európskej únie :

Ú . v. EÚ S číslo [ ], dátum [ ], strana [ ] Číslo oznámenia v Ú. v . EÚ S: [ ][ ][ ]/S[ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] Ak v Úradnom vestníku Európskej únie nebola uverejnená ž iadna výzva na súťaž, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ musí vyplniť informácie umož1'1ujúce jednoznačnú identifikáciu postupu verejného obstarávania.

V prípade, ked' nie je potrebné uverejnenie oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, uveďte ďalšie informácie umožňujúce jednoznačnú identifikáciu postupu verejného obstarávania (napr. odkaz na uverejnenie na vnútroštátnej úrovni) . Oznámenie bolo zverejnené vo vestníku č. 72/2017 pod číslom 4 708-WYP d1'1a l l .04.2017.

INFORMÁCIE O POSTUPE VEREJNÉHO OBSTARÁ V A IA

Informácie požadované v časti I sa zobrazia automaticky za predpokladu, že na vytvorenie a vyplnenie jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie sa použije spomínaná elektronická služba jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie. Ak sa tieto informácie nezobrazia automaticky, musí ich vyplniť hospodársky subjekt.

Identifi kácia obstará vatel'a3 Od poveď:

Názov: Mes to Pezinok

O aké obsta.-ávanie id e? Od poveď:

Názov alebo skrátený opis obstarávania4 ZŠ Fándlyho, Pezinok - zateplenie fasády, strecha, prístrešky

Evidenčné číslo SpiSU, ktoré pridelil vereJny obstarávate!' alebo obstarávateľ (ak sa uplatňuje i:

2587-1/2017

všetkých oddi eloch jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie

1 Útvary Komisie bezplatne sprístupnia elektronickú službu jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie verejným obstarávatel'om, obstarávatel'om. hospodárskym subjektom. poskytovatel'om elektronick}·ch služieb a iným zainteresovaným stranám. 2 V prípade verejných obstarávatel'o': buď predbežné oznámenie používané ako prostriedok vyzvania na súťaž, alebo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania. V prípade obstarávatel'ov : pravidelné informatívne oznámenie používané ako prostriedok výzvy na súr'až, oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenia o existencii kvalifikačného systému. 3 Informácie, ktoré majú byľ prev:até :oddielu l bod !.l príslušného o:nómenia, v prípade spoločného obstarávania uveďte mená všetkých zúčastnených obstarávateľov. 4 Pozri body 11.1.1 a 11.1.3 príslušného oznámenia. 5 Pozri bod ll. l. l príslušného oznámenia.

Čast' II : Informácie týkajúce sa hospodárskeho subjektu A : INFORMÁCIE O HOSPODÁRSKOM SUBJEKTE

Identifikácia:

Názov : Identi fikačné číslo pre D PH, ak sa uplati1uje:

Ak sa identifikačné č íslo pre DPH neuplatňuje, uveďte ich národné identifikačné číslo, ak sa vyžaduje a je uplatnitel'né .

Poštová adresa:

Kontaktné osob/: Telefón: E-mail: Internetová adresa (webová adresa)(ak je k dispozíci i): Všeobec né informácie:

Je hospodársky subjekt mikropodnik', malý alebo stredný podnik?

Len v prípade, ak je obstarávanie vyhradené�: je hospodársky subjekt chránená pracovná dieli1a, "sociálny podnik"9 alebo zabezpečí plnenie zákazky v rámci programov chránených pracO\ ných miest? Ak áno,

aký je zodpovedajúci percentuálny podiel zdravotne postihnutých alebo znevýhodnených pracovníkov?

Ak sa to vyžaduje. U\ eďte, do ktorej kategórie a lebo kategórií zdravotne postihnutých a lebo znevýhodnených pracovníkov patria príslušn í zamestnanci? v príslušných prípadoch: je hospodársky subjekt zapísaný v úradnom zozname schválených hospodárskych subjektov alebo má rovnocenné osvedčenie (napríklad v rámci národného (pred) kva! ifikačného systému)?

O dpoveď:

MENERT spol. s r.o. SK20203 73 795

[ ]

Hlboká 3, 927 O l SAĽA

Ing. Martin Krasul'a +421 918710657

martin .krasula@menert.sk \\ ''\\.mene rt. sk

O dpoveď:

P Áno

rÁno

[ ........... ]

[ .. . .. ... ... ]

P Áno

l Nie

r ie

l Nie l Neuplatňuje sa

6 Poskytnutie informácie o kontaktných osobách tol'kokrát, kol'kokrát je to potrebné.

2

7 Porovnaj odporúčanie Komisie zo 6. mája 2003 t)kajúce sa definície mikropodnikov. malých a stredných podnikov (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36). Táto informácia sa vyžaduje len na štatistické účely. Mikropodniky: podnik), ktoré zamestnávajú menej než IO osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 2 milióny EUR. Malé podniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 50 osôb a ktol)ch ročn) obrat a alebo celková ročná súvaha neprekračuje 10 miliónov EUR. Stredné podniky: podniky, ktoré nie sú mikropodnikmi ani malými podnikmi a ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 miliónov EUR a/all'bO celková ročná súvaha nepresahuje 43 miliónov EUR.

Ak áno:

Od povedzte na zvyšné časti tohto odd ielu, oddielu B a v prís lušnom prípad e odd ielu C tejto čas ti, v prípad e potreby vyplňte časť V a v každ om prípad e vyplňte a pod píšte časť VI.

a) Uveďte názov zoznamu alebo osvedčenia a v príslušnom prípade príslušné číslo zápisu alebo osvedčenia:

b) Ak je osvedčenie o zápise alebo osvedčenie k dispozícií v elektronickom formáte, uveďte:

c) Uveďte odkazy, na ktorých je založený zápis alebo osvedčenie a v príslušnom prípade klasifikáciu získanú v úradnom zozname10:

d) Vzťahuje sa zápis alebo osvedčenie na všetky požadované podmienky účasti?

Ak nie:

Vyplňte navyše aj chýbajúce informá cie v časti IV, odd iel y A, B, C alebo D, a to pod ľa potreby

Len ak s a to vyžaduje v prís lušnom oznámení alebo súťažných podkladoch:

d) Bude môct' hospodársky subjekt poskytnúť d) osved čenie, pokia!' ide o platbu príspevkov na sociálne zabezpečenie a daní, alebo informácie, ktoré verejnému obstarávatel'ovi alebo obstarávatel'ovi umožnia získat toto osvedčenie priamo prostredníctvom prístupu do vnútroštátnej databáz) v ktoromkoľvek členskom štáte, ktorá Je k dispozícii bezplatne?

3

a) 2017/2-PO-E3714

b) (\\-ebová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt. presný odkaz na dokumentáciu): [https.//\\ '' '' U\ O. go' siJzoznam-hospodarskych­subjekto�idetaiL 551 "page= l &hm11=20&sort=nazov&sort­dir=ASC&e\t=O&ico=&nazov=menert&obec=&registracneCi s lo=)

c) [https://\\\\\\ uvo.go\ .sk/zoznam-hospodarskych­subjektov/detail 551 '>page= l &limit=20&sort=nazo\&Sort­dlr=ASC&ext=0&1co=&nazov=menert&obec=&registracneCi sl o=)

d) r Áno P Nie

P Áno 1 ie

Ak je príslušná dokumentácia v elektronickom formáte, uveďte:

dostupná (webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, presný odkaz na dokumentáciu):

Forma účasti:

Zúčastiíuje sa hospodársky subjekt na postupe obstarávania spoločne s inými subjeh.tmi11?

8 Pozri oznámenie o ponuke, bod III. 1.5.

[ ........... ][ ........... ][ ........... ][ .. ......... ]

Odpoved':

rÁno P' Nie

9 To znamená, že jeho hlavným ciel'om je sociálna a profesionálna integrácia zdravotne postihnutých alebo znevýhodnených osôb. 10 Ak existujú odkazy a klasifikácie, ta"- sú uvedené v osvedCení. 11 Najmä ako súčast' skupiny. konzorcia, spoločného podniku alebo podobne.

4

Ak áno, zais tite, aby prís lušné os tatné s ub .iekty poskytli osobitný formulár JED pre obstarávanie.

Ak áno: a) Uveďte úlohu hospodárskeho subjektu a) [ .. .. . .. . ... ]

v rámci skupiny (vedúci subjekt, subjekt zodpovedný za osobitné úlohy ... ) :

b) Uveďte iné hospodárske subjekty, ktoré sa b) [ .... .. . . . . . ] zúčastňujú na postupe obstarávania spoločne:

c) V prípade potreby názov zúčastnenej c) [ . . . . . . .. . . . ] skupiny:

Cas ti Od poveď:

Ak je to uplatniteľné, oznámenie častí, o ktoré sa [ ] hospodársky subjekt chce uchádzať:

B : fNFORMÁCIE O ZÁSTUPCOCH HOSPODÁRSKEHO SUBJEKTU

V príslušnom prípade uveďte meno a adresu osoby oprávnenej zastupovať hospodársky subjekt na účely tohto ostu u obstarávania:

Zastúpenie, ak existuje: Odpoved':

Celé meno; Ing. Marta Wôllnerová Doplnené dátumom a miestom narodenia, ak sa vyžadujú: Pozícia/zastupuj ú ci: konateľ Poštová adresa: Hlboká 3, 927 O l Šaľa Telefón: +421 3 l 771 4648

E-mail: wollnerova@menert.sk Ak je to potrebné, uveďte potrebné informácie [ . .. . .. . . . . . ] o zastúpení (jeho formu, rozsah, účel. . . ):

Zastúpenie, ak existuje: Odpoveď:

Celé meno; Ing. Miroslav Wôllner Doplnené dátumom a miestom narodenia. ak sa vyžadujú: Pozícia/zastupuj ú ci: konateľ Poštová adresa: Hlboká 3, 927 O l Šaľa Telefón: +421 3 l 771 4648

E-mail: wollner@menert.sk Ak je to potrebné, uveďte potrebné informácie [ . . .. . .. . .. . ] o zastúpen í (jeho formu, rozsah, účel . . . ):

C : INFORMÁCIE O VYUŽÍV A Í KAPACÍT I ÝCH SUBJEKTOV

Dôvera: Odpoveď: Využíva hospodársky subjekt kapacity iných subjektov, aby mohol splniť podmienky účasti r Áno w ie stanovené v časti IV a prípadne kritéria a pravidlá stanovené ďalej v časti V?

Ak áno, predložte samostatný formulár jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie, v ktorom budú uvedené informácie ožadované v odd iele A aB te 'to č as ti a č asti III re každ ' z ríslušn ·ch subjektov,

5

r iadne vyplnený a s podpisom príslušných subjektov. Upozorňujeme, že tento formulár by mal zahŕňať aj technikov alebo technické orgány, ktoré priamo nepatria k podniku hospodárskeho subjektu, najmä tých, ktorí zodpovedajú za kontrolu kvality, a v prípade verejných zákaziek na práce by mal zahŕt1ať technikov alebo technické orgány, na ktoré sa môže hospodársky subjekt obrátiť so žiadosťou o vykonanie práce. Pokiaľ je to relevantné pre špecifickú kapacitu alebo kapacity, ktoré hospodársky subjekt využíva, uveďte informácie v časti Na V pre každý z prís lušných subjektov12•

D : INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA SUBDODÁVATEĽOV. KTORÝCII KAPACITY HOSPODÁRSKY SUBJEKT NEVYŽÍVA

(Tento oddiel sa vyplní len vtedy, ak tieto informácie vyslovene vyžaduje verejný obstarávate!' alebo obstarávate!' .

Subdodávatelia: Odpoveď: Má hospodársky subjekt v úmysle zadať niektorú časť zákazky tretím stranám? � Áno r te

\k ú no a pokia l' sú �:núme, U\ ed"te ;o;.nam IHl\ rhov an\ch subdodá\ atcľm: [ŠEVČ ÍK � .r.o. Trnovec nad Váhom]

Ak verejný obstarávate!' alebo obstarávate!' vyslovene požaduje tieto informácie okrem informácií v tomto oddiele, uveďte informácie požadované v oddieloch A aB tejto časti a časti III pre každého (pre každú z kategórií) z príslušných subdodávatel'ov.

Čast' III: Dôvody na vylúčenie

A: DÔVODY TÝKAJÚCE SA ODSÚDENIA ZA TRESTNÝ ČIN

V článku 57 ods . l smernice 20 14/24/EU sa stanovujú tieto dôvody vylúčen ia: l . Účasť v zločineckej organizácii13; 2 K . 14 . orupcta ; 3. Podvoď5; 4. Teroristické trestné činy alebo trestné činy spojené s teror istickými činnosťami16; 5. Pranie špinavých pet1azí a financovanie terorizmu17;

12 Napríklad technické orgány zapojené do kontroly kvality: Časť IV oddiel C bod 3. 13 Ako sa vymedzuje v článku 2 rámcového rozhodnutia Rad) 20081841 SVV z 24. októbra 2008 o boji proti organizovanému zločinu (Ú. v. EÚ L 300. 11. 1 1.2008. s. 42). 14 Ako sa vymedzuje v článku 3 Dohovoru o boji proti korupcii úradníkov Európskych spoločenstiev alebo úradníkov členských štátov Európskej únie (Ú. v. ES C 195, 25.6.1997. s. l). a v článku 2 ods. l rámcového rozhodnutia Rady 2003/568/SVV z 22. júla 2003 o boji proti korupcii v súkromnom sektore (Ú. v. EÚ L 192, 3 1.7.2003, s. 54). Tento dôvod na vylúčenie zahŕňa aj korupciu v zm) sie vnútroštátn) ch právnych predpisov verejného obstarávateľa (obstarávateľa) alebo hospodárskeho subjektu. 15 V zmysle článku l Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES C 316, 27.1 1.1995, s. 48). 16 Ako sú vymedzené v článkoch l a 3 rámcového rozhodnutia Rady z 13. júna 2002 o boj i proti terorizmu (Ú. v. ES L 164, 22.6.2002, s. 3). Tento dôvod na vylúčenie zahŕi1a aj podnecovanie alebo napomáhanie alebo navádzanie alebo pokus o spáchanie trestného činu v súlade s článkom 4 uvedeného rámcového rozhodnutia. 17 Ako sa vymedzuje v článku l smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. októbra 2005 o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (Ú. v. EÚ L 309,25.11.2005. s. 15).

6. Detská práca a iné formy obchodovania s l'uďmi1�; Dôvody týkajúce sa odsúdení za trestný čin Odpoveď: podľa vnútroštátnych ustanovení vykonávajúcich dôvody uvedené v článku 57 ods. l smernice:

r Áno

6

� Nie Bol samotný hospodársky subjekt alebo osoba, ktorá je členom jeho správneho, riadiaceho alebo kontrolného orgánu alebo ktorá v ňom má právomoc zastupovať, prijímať rozhodnutia alebo vykonávať v ňom kontrolu, konečným rozsudkom odsúdený z jedného z uvedených dôvodov rozsudkom vyneseným najviac pred piatimi rokmi, alebo v pr ípade ktorého sa lehota vylúčenia stano' ená priamo v rozsudku naďalej uplatňuje?

Ak Je príslušná dokumentácia dostupná v elektronickom formáte, uveďte: (webovú adresu, vydávajúci orgán alebo subjekt, presný odkaz na dokumentáciu):

Ak áno, uveďtel0: a) dátum odsúdenia, uved'te, o ktoré body l až

6 ide a dôvod odsúdenia, b) totožnosť osoby, ktorá bola usvedčená; c) pokiaľ sa stanovuje priamo v rozsudku:

V prípade odsúdenia prijal hospodársk) subjekt

[ . . . . . . . . . .. ][ . . . . .. . .. . . ] [ ........... ]19

a) dátum: [ ]. bod/body: [ ]. dôvody: [ ]

b) [ . . . . .. . . . . . ] c) dÍžku obdobia vylúčenia. [ .. . .. .. . . . . ] a príslušný

bod/body [ ]

Ak je príslušná dokumentácia dostupná v elektronickom formáte, uveďte: (webovú adresu, vydávajúci orgán alebo subjekt, presný odkaz na dokumentáciu):

[ ... . . . .. . . . ][ .. .. . . . . . .. ] [ . . . . . • . . . . . ]21

opatrenia, ab) sa preukázala jeho spoľahlivosť Ano te napriek existencii relevantného dô' odu na vylúčenie22 ("samo očistenie")? Ak áno, opíšte prijaté opatreniaL·': [ . . .. ... .. . . ]

18 Ako sa vymedzuje v článku 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 20 l l 36 EÚ z 5. apríla 20 l l o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/629/SYY (Ú. v. EÚ L l O l. 15.4.20 l l. s. I). 19 Zopakujte tol'kokrát, koľkokrát je potrebné. 20 Zopakujte tol'kokrát, kol'kokrát je potrebné. 21 Zopakujte tol'kokrát, kol'kokrát je potrebné. 22 V súlade s vnútroštátnymi ustanoveniami, ktorými sa vykonáva článok 57 ods. 6 smernice 20 14/24/EÚ. 23 Vysvetlenie by so zretel'om na povahu spáchaných trestných činov (presné, opakované a systematické ... ) malo ukazovať primeranosť prijatých opatrení.

7

B: DÔVODY TÝKAJÚCE SA PLATBY DANÍ ALEBO PRÍSPEVKOV NA SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Platby dani alebo príspevkov na sociálne Odpoveď: zabezpečenie: Splnil hospodársky subjekt všetky svoje povinnosti týkajúce sa platby daní alebo príspevkov na � Áno í Nie sociálne zabezpečenie, a to v kraj ine, v ktorej sídli, ako aj v členskom štáte verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, ak ide o inú krajinu, ako je krajina s ídla?

Ak nie, uveďte: a) Krajinu alebo príslušný člensk)' štát b) Príslušnú sumu c) Spôsob stanovenia tohto porušenia

povinností

l . Prostredníctvom súdneho alebo administratívneho rozhodnutia:

- Je rozhodnutie konečné a záväzné?

- Uveďte dátum odsudzuj ú ce ho rozsudku a rozhodnutia.

- V prípade odsúdenia, pokial' sa stanovuje priamo v rozsudku, aj dÍžku obdobia vylúčenia:

2 . Inými prostriedkami? Spresnite:

d) Splnil hospodársky subjekt svoje povinnosti tým, že zaplatil alebo uzavrel záväznú dohodu s cieľom zaplatiť splatné dane alebo príspevky na sociálne zabezpečenie vrátane akýchkoľvek prípadných vzniknut),ch úrokov alebo sankcií?

Dane

a) [ .... . ...... ] b) [ . . . . .. ..... ]

c l ) rÁno r

rÁno í Nie

- [ . . ... ..... . ]

- ( ........... ]

c2) [ ... .... .... ]

r Ano í

Ak áno, uveďte podrobnosti: [ . ... . .. ... . ]

ie

ie

Príspevky na sociálne zabezpečenie

a) [ ........... ) b) [ . ... ....... ]

cl)r Áno r

rÁno í Nie

- [ .. . .. . .. ... ]

- ( ........... ]

c2) [ .... . ...... ]

r Áno r

Ak áno, uveďte podrobnosti: [ . .. . ... .. . . ]

ie

ie

Ak príslušné dokumenty týkajúce sa platby daní alebo príspevkov sociálneho zabezpečenia sú dostupné v elektronickom formáte, uveďte:

(''ebová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, presn)· odkaz na doh.umentáciu)24: [ .. . .. . . . .. . ][ .. ........ . ][ .. ....... . . ]

24 Zopakujte tol"kokrát, kol'kokrát je potrebné.

8

C: DÔVODY TÝKAJÚCE SA KO KURZU, KO FLIKTU ZÁUJMOV ALEBO ODBORNÉHO POCHYBE IA 25

Upozorňujeme, že na účely tohto obstarávania mohli byt' niektoré z nasledujúcich dôvodov na vylúčenie presnejšie vymedzené vo vnútroštátnom práve, v príslušnom alebo súťažných podkladoch. Vo vnútroštátnych právnych predpisoch sa preto môže napríklad ustanoviť, že pojem "závažné odborné pochybenie" sa môže vzt'ahovať na niekol'ko rôznych foriem správania.

Informácie týkajúce sa prípadného konkurzu, konfliktu záujmov alebo profesionálneho pochybenia

Porušil hospodársky subjekt, podľa jeho vedomostí, svoje povinnosti v oblasti environmentálneho, sociálneho a pracovného práva26?

Nachádza sa hospodársky subjekt v niektorej z týchto situácií:

a) úpadok, alebo b ) konkurz alebo likvidácia, alebo c) prebieha vyrovnávacie konanie alebo d) je v akejkol"vek podobnej situácii

vyplývajúcej z podobného konania podl'a vnútroštátnych zákonov a iných právnych predpisov27 alebo

e) jeho aktíva spravuje likvidátor alebo súd alebo

f) jeho podnikatel'ské činnosti súpozastavené? Ak áno:

Uveďte podrobné informácie: Uveďte dôvody, prečo je hospodársky subjekt napriek tomu schopný plniť zákazku, pričom sa zohl'adnia platné vnútroštátne pravidlá a opatrenia týkajúce sa pokračovania podnikatel'skej činnosti za týchto okolností28?

Ak je pr íslušná dokumentácia dostupná ' elektronickom formáte, uveďte:

25 Pozri článok 57 ods. 4 smernice 20 14'24 EÚ.

Odpoveď:

l Áno � ie

Ak áno, prijal hospodársk) subjeJ..t opatrenia, ab) sa preukázala jeho spol'ahlivosť napriek existencii dô\odu na vylúčenie (..samo očistenie·')? Áno= te " Ak prijal opatrenia, opíšte prijaté opatrenia: [ . . . . . . . . . . . ]

l Áno � Nie

- [ . . . . . . . . . . . ] - [ . . . . . . . . . . . ]

(webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, presný odkaz na dokumentáciu): [ . . . . . . . . . . . ][ . . . .. ... . . . ][ . . . . . . . . . . . ]

26 Ako je uvedené na účely tohto obstarávania vo vnútroštátnom práve, v príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch alebo v článku 18 ods. 2 smernice 20 14/24/EÚ. 27 Pozri vnútroštátne právo, príslušné oznámenie alebo sút'ažné podklady. 28 Tieto informácie sa nemusia uviesr', ak vylúčenie hospodárskych subjektov v jednom z prípadov uvedených pod písmenami a) až t) je povinné podl'a platného vnútroStátneho práva bez možnosti výnimky, keď je všal-.. hospodársky subjekt schopný realizovať zákazku.

Dopustil sa hospodársky subjekt závažného odborného pochybenia29?

Ak áno. uveďte podrobnejšie informácie:

Uzatvoril hospodársky subjekt dohody s in) mi hospodárskymi subjektmi s cieľom narušiť hospodársku sút'až?

Ak áno, uveďte podrobnejšie informácie:

Vie hospodársky subjekt o akomkoľvek konflikte

9

l Áno

r ........... J Ak áno, prijal hospodársh.y subjekt samočistiace opatrenia?

rÁno í Nie

Ak prijal opatr·enia, opíšte prijaté opatrenia: [ .......... . ]

í Áno � ie

[ .... ... .... ]

Ak áno, prijal hospodársky subjekt samočistiace opatrenia? Áno� Je -Ak prijal opatrenia, opíšte prijaté opatrenia: [ ........... )

záujmov30 Z dôvodu jeho ÚČasti na postupe J Áno �Nie obstarávania?

Ak áno, uveďte podrobnejšie informácie: Poskytoval hospodársky subjekt alebo podnik súvisiaci s hospodárskym subjektom poradenstvo verejnému obstarávatel"ovi alebo obstarávatel'ovi alebo bol iným spôsobom zapojený do prípravy postupu obstarávania?

Ak áno, uveďte podrobnejšie informác ie: Stalo sa hospodárskemu subjektu, že predchádzajúca verejná zákazka, predchádzajúca verejná zákazka s obstarávatel'om alebo predchádzajúca koncesná zmluva bola ukončená predčasne, alebo že došlo k škode alebo iným porovnatel'ným sankciám v súvislosti s touto predchádzajúcou zákazkou?

Ak áno, uveďte podrobnejšie informácie:

Môže hospodársky subjekt potvrdiť, že:

[ ......... . . ]

rÁno ie

[ ... ..... . . . ]

í Áno � N ie

[ .......... . ] Ak áno, prijal hospodársk) subjekt samočistiace opatrenia?

í Áno r Je

Ak prijal opatrenia, opíšte prijaté opatrenia: [ ........... )

29 V prípade potreby pozri definície vo vnútroštátnom práve, príslušnom oznámení alebo v súťažných

r,odkladoch.

·'0 Ako sa uvádza vo vnútroštátnom práve, príslušnom oznámení alebo v sút'ažných podkladoch.

l�

a) nie je vinný zo závažného skreslenia pn p Áno predkladaní informácií vyžadovaných na overenie neexistencie dôvodov na \ylúčenie alebo splnenia podmienok účasti;

b) nezadržal takéto informácie; c) môže bezodkladne predložiť podporné

dokumenty požadované vereJnym obstarávateľom alebo obstarávateľom a

d) nenáležite neovplyvňoval rozhodovací proces verejného obstarávateľa s cieľom získať dôverné informácie, ktoré môžu poskytnúť nenáležité výhody v rámci postupu verejného obstarávania, alebo z nedbalosti neposkytol zavádzajúce informácie, ktoré môžu mať podstatný vplyv na rozhodnutia týkajúce sa \ ylúčenia, výberu alebo zadania zákazk)?

lO

í ie

D: INÉ DÔVODY NA VYLÚČENIE, KTORÉ MÔŽU BYŤ STANOVENÉ VO VNÚTROŠTÁTNYCH PRÁVNYCH PREDPISOCH ČLE SKÉHO ŠT Á TU VEREJNÉHO

OBSTARÁ V A TEĽA ALEBO OBSTARÁ V A TEĽA

Čisto vnútroštátne dôvody vylúčenia Odpoveď: Uplati'íujú sa čisto vnútroštátne dôvody vylúčenia, ktoré sú špecifikované v pr íslušnom oznámení alebo í Áno P Nie súťažných podkladoch?

Ak Je dokumentácia požadovaná v príslušnom (webová adresa. vydávajúci orgán alebo subjekt, oznámení alebo v súťažn}·ch podkladoch dostupná presný odkaz na dokumentáciu): v elektronickom formáte. uveďte: [ . . . . . . . . . . . ) [ . . . . . . . . . . . )[ . . . . . . . . . . . )31

V prípade, že sa uplatňujú len čisto vnútroštátne dôvody vylúčenia, prijal hospodársky subjekt í Áno r ie samočistiace opatrenia?

Ak ich prijal, opíšte prijaté opatrenia: [ ........... )

31 Zopakujte tol'kokrát, kol'kokrát je to potrebné.

li�

ll

Čast' IV : Podmienky účasti

V súvislosti s podmienkami účasti (oddiel a alebo oddiely A ažD tejto časti) hospodársk> subjekt vyhlasuje, že :

a: GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI

Hospodársky subjekt by mal toto políčko vyplniť iba v prípade, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uviedol v príslušnom oznámení alebo súťažných podkladoch uvedených v oznámení, že hospodársky subjekt môže vyplniť len oddiel a časti IV bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV:

Splnenie všetkých podmienok účasti Odpoveď

SpÍňa požadované podmienky účasti: P Áno r Nie

A: VHOD OSŤ

Hospodársky subjekt by mal poskytnúť informácie len vtedy, keď verejný obstarávateľ alebo obstaráva tel' v príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch uvedených v oznámení vyžadoval tieto podmienky účasti.

Vhodnosť l. Je zapísaný v príslušných profesijn)'ch alebo

obchodných registroch vedených v členskom štáte, v ktorom má hospodársky subjekt sídlo32:

Odpoveď vl. č.: 16641/T, odd.: Sro

Ak Je príslušná dokumentácia v elektronickom formáte, uveďte:

dostupná (\\ebová adresa, \ydá\ajúci orgán alebo subjekt, presný odkaz na dokumentáciu): [http://www.orsr.sk.l v) pis.asp? l 0=51 024&SI D=7&P=O]

2. V prípade zákaziek na poskytnutie služieb: je osobitné povolenie alebo členstvo v konkrétnej organizácii potrebné na to, aby bolo možné poskytovať príslušné služby v krajine usadenia hospodárskeho subjektu?

Ak je príslušná dokumentácia dostupná v elektronickom formáte, uveďte:

rÁno r ie Ak áno, Spresnite, o ktoré povolenie alebo členstvo ide a uveďte. či ich hospodársky subjekt má: [ ... ... ... .. ]

rÁno r Nie (webová adresa, \]dávajúci orgán alebo subjekt, presn) odkaz na dokumentáciu): [ ..... ...... ][ ........... ][ ........... ]

32 Ako sa uvádza v prílohe XI k smernici 2014/24/EÚ; na hospodárske subjekty z určitých členských štátov sa môže vzťahovať povinnost' dodržiavať iné požiadavky stanovené v uvedenej prflufle.

JS

1 2

B : EKONOMICKÉ A FINANČNÉ POST A VE IE

H ospodársky subjekt by mal poskytnúť informácie l en vtedy, keď v erejný obstarávate! ' alebo obstaráva tel' v príslušnom oznámení alebo v sút'ažných podkladoch uvedených v oznámení vyžadoval tieto podmienky úč asti.

E konomické a finančné postavenie l .a) Roč ný obrat ("všeobecný") hospodárskeho subjektu za niekol"ko finančných rokov vyžadovaný v príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch je takýto:

A/alebo

l .b) P riemerný roč ný obrat hospodárskeho subjektu za niekoľko rokov v yžadovaný v príslušnom oznámení alebo súťažných podkladoch je takýto33:

Ak je pr íslušná dokumentácia dostupná v elektronickom formáte, uveďte: 2.a) Ročný ("osobitný'') obrat hospodárskeho subjektu v oblasti činnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluva a ktorá je špecifikovaná v pr íslušnom oznámení alebo súťažných podkladoch pre požadovaný počet finančných rokov je takýto:

A/al ebo

2.b) Pri emerný ročný obrat hospodárskeho subjektu v danej oblasti za niekol'ko rokov vyžadovaný v prísl ušnom oznámení alebo sút'ažný ch podkladoch je taký to3�:

Ak je príslušná dokumentácia dostupná v elektronickom formáte, uveďte:

3 . V pr ípade, že informácie týkajúce sa obratu (všeobecné alebo osobitné) nie sú k dispozícií za celé požadované obdobie. uveďte dátum, ku ktorému bol hospodársky subjekt zriadený alebo keď začal vykonávať svoju činnosť:

Odpov eď: rok: [ . . . . . . . . . . . ] obrat : [ . . . . . . . . . . . ] [ . . . ] mena rok: [ . . .. .... . . . ] obrat: [ .. . . . .. . . . . ] [ . . . ] mena rok: [ . . . . . . . . . . . ] obrat: ( . . . . . . . . . . . ] [ . . . ) mena

(počet rokov, priemerný obrat): ( .. . . . . . . . . . ] obrat: [ . . . . . . . . . . . ) [ . . . ] mena

(webová adresa. vydávajúci orgán alebo subjekt, presn)· odkaz na dokumentáciu): [ . . . . .. . . . . . ][ . . . . . .. . . .. ][ . . .. . .. . . .. ] rok: [ . . . . . . . . . . . ] obrat: [ .. . . . . . .. .. ] [ . . . ] mena rok: [ . . .. . . . . . . . ] obrat: [ ...... . . . . . ) [ . . . ] mena rok: [ .. . .. . . . . . . ] obrat: [ . . .. .. . . .. . ] [ . . . ] mena

(počet rokov, pr iemerný obrat): [ . . . . . . . . . . . ] obrat: [ . . . . . . . . . . . ] [ . . . ] mena

(webová adresa, ' ydávajúci orgán alebo subjekt, presný odkaz na dokumentáciu): [ . . . . . . . . . . . ][ . . . . . . . . . . . ][ . . . . . . . . . . . ] [ . .. . . .. . . . . ]

33 Len v prípade, ak je to povolené v príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch. 34 Len v prípade, ak je to povolené v príslušnom oznámení alebo v súťažn)ch podkladoch.

( ,, l , __

4. Pokiaľ ide o fi nančné ukazovate l e": uvedené

v pr íslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch, hospodársky subjekt vyhlasuje, že skutočná hodnota pre požadovaný ukazovateľ je takáto:

Ak je príslušná dokumentácia dostupná v elektronickom formáte, uveďte:

S . Poistená suma poistenia náhrad y š kôd vyplývajúcich z pod nikatel'ského rizi ka hospodárskeho subjektu je takáto:

Ak je príslušná dokumentácia dostupná v elektronickom formáte, uveďte:

6. Pok ia!' ide o prípadné iné hospod árske al ebo finančné požiadavky, ktoré by moh l i byť stanovené v príslušnom oznámení alebo súťažných podkladoch, hospodársky subjekt vyhlasuje, že:

Ak je príslušná dokumentácia, ktorá by mohla byť stanovená v príslušnom oznámení alebo súťažných podkladoch, dostupná v elektronickom formáte, uveďte:

1 3

l (určenie požadovaného pomeru - pomer medzi x a /6 - a hodnota): [ .. .. . . . . . . . ] ,[ . . .. . . . . . . . ]3'

(webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, presný odkaz na dokumentáciu): [ . . . . . . . . . . . ][ . . . . . . . . . . . ][ . . . . . . . . . . . ] [ . . . . . . . . . . . ],[ . . .. . .. . ... ] mena

(webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, presný odkaz na dokumentáciu): [ . . . . . . . . . . .][ . . . . . . . . . . . ][ . . . . . . . . . . . ] Predložíme vyjadrenia bánk: SBERBA K S lovensko, VÚB banka, Tatra banka, ČSOB. Čestne vyhlasujeme, že v iných bankách nemáme vedené účty a an i ž iadne iné záväzky. Úverový prísrub banky.

(webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, presný odkaz na dokumentáciu): [ . . .. . . . . . . . ][ . . . . . . . . . . . ][ . . . . . . . . . . . ]

C: TECHNICKÁ A ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ

Hospod ársky s ubjekt b y mal poskytnút' info rmácie l e n vtedy, keď verej ný obs tarávate!' alebo obs taráva tel' v p rísl ušnom oznámení alebo súťažných podkladoch uved ený ch v oznámení vyžadoval tietop_odmienky účas ti.

Technická a odborná spôsobilosť l . a) Len v prípade verejných uskutočnenie stavebn):ch prác:

=áka=iek na

Počas referenčného obdobia38 hospodársky subjekt vykonal tieto stavebné práce konkrétneho typ u:

Ak je príslušná dokumentácia týkaj ú ca sa uspokoj ivého vykonania a výsledkov najdôležitejších stavebných prác dostupná elektronicky, uveďte: l .b) Len v prípade verejných zákaziek na dodanie tovaru a verejných zákaziek na poskytnutie služieb:

Počas referenčného obdobia39, hospodársky subjekt

35 Napr. pomer medzi aktívami a pasívami. 36 Napr. pomer medzi aktívami a pasívami.

Odpoveď:

Počet rokov (toto obdobie je stanovené v príslušnom oznámení alebo súťažných podkladoch): S rokov Stavebné práce : spÍI1ame

\\ebová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, presný odkaz na dokumentáciu): [ . . . . . .. . . . . ][ . . . . . . . . . . . ] [ . . . . . . . . . . . ]

Počet rokov (toto obdobie je stanovené v príslušnom oznámení alebo súťažných podkladoch): [ . .. . .. . .. . . ] opi s l sumy l dátumy l príjemcov ia

l l l

37 Zopakujte toľkok.rát, koľkokrát je 10 potrebné. 38 Verejní obstarávatelia môžu vyžadovat' až päť rokov a umožn it' skúsenosti z obdobia ' iac ako päť rokov.

doručil tieto hlavné zásielky stanoveného typu al ebo poskyto l tieto hl avné s l užby s tanoveného typ u: Pri zostavovaní zoznamu, uveďte výšku súm, dátumy a p ríjemcov, či už verejných alebo súkromných40: 2. Hospodársky subjekt môže požiadať týchto spli1ame

technikov alebo technické orgán/1 , najmä tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality:

V prípade verejných zákaziek na uskutočnenie stavebných prác hospodársky subjekt bude spÍňame môcť využiť týchto technikov alebo technické orgány na vykonanie práce:

3. Hospodársky subjekt využíva tieto technické [ o o o o o o o o o o.] zari ad enia a opatrenia na zabezp ečenie kvality a jeho výs kumné zari ad eni a sú:

4. Hospodársky subjekt bude môcť pri p lnení [ o o o o o o o o o o ·] zákazky uplatňovať tento systém riad eni a dod ávatel's kého reťazca a sledovací systém:

5. V prípad e zložitých výrobkov al ebo s l užieb, ktoré maj ú byť dod ané alebo poskytnuté, al ebo výnimočne v p rípade výr·obkov al ebo s l užieb, ktoré s ú po žadované na osobitný 1 Áno 1 Nie účel:

Hospodársky subjekt umožní V) konanie ko ntro l42 výrob ných kap acít alebo technickej spôsobilosti hospodárskeho subjektu a v prípade potreby študij n)·ch a výskumných prostried kov, ktoré má k dispozícii, a kvality ko ntro lných opatrení.

6. Tieto subjekty musia mať takéto vzd elanie a odbornú kvalifi káci u:

a) Samotn)' posk)tovateľ služieb alebo zhotoviteľ, a/alebo (v závislosti od požiadaviek uveden) c h v príslušnom oznámení alebo súťažných podkladoch)

b) jeho riadiaci pracovníci: 7. Hospodársky subjekt bude pri plnení zákazky

schopn) uplatiíovať tieto opatrenia envi ronmentá l neho riadenia:

8. Ročný pri emern ý počet zamestnancov hospodárskeho subjektu a počet riadiacich pracovníkov za posledné tri roky sú takéto:

a) sp Íi1ame

b) spÍ!lame ISO 1 4 001

Rok, ročný priemern)· počet zamestnancov: [ o o oo o o o o o o o] ,[ oo o o o oo o oo o],

l• o o o o o o o oJJ.o o o o o o o o oJ,

39 Verejní obstarávatelia môžu požadovat' až tri rokov a umožn it' skúsenosti z obdobia viac ako tri rokov.

1 4

40 Inými slovami, všetci príjemcovia b) mali byť uveden i v zozname a tento zoznam by mal obsahovať verejných aj súkromn)'ch klientov pre príslušné dodávky tovaru alebo príslušné služb) .

41 V prípade technikov alebo technických orgánov, ktoré priamo nepatria k podniku hospodárskeho subjektu, ale ktorých kapacity hospodársk) subjekt V) užíva, ako sa stanovuje v časti ll, oddiel C, sa musia V) plniť samostatné formuláre jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie. 42 Kontrolu má vykonávať verejný obstarávateľ alebo v prfpade, že verejný obstarávateľ vyjadrí súhlas, v jeho mene prísl ušný úradný orgán štátu. v !-.torom je posk) tovatel' :.lul.ieb alebo dodávateľ usaden) .

9. Tieto nástroje, strojové alebo technické vy bavenie bude mať hospodársky subjekt k dispozícii na realizáciu zákazky:

l O. Hospodársky subjekt má v úmysle prípadne zad at' subd odávatel'om43 túto čast' ( t. j. percento) zákazky:

l l . V prípade ve rejných zákaziek na d od anie tovaru:

Hospodársky subjekt poskytne požadované vzorky, opisy alebo fotografie tovaru, ktorý sa má dodať, ku ktorým nemusia byť priložené osvedčenia o pravosti .

V náležitosti prípadných hospodárskych subjektov okrem toho vyhlasuje, že bude poskytovať požadované osvedčenie o pravosti.

Ak je príslušná dokumentácia dostupná v elektronickom formáte, uveďte:

1 2 . V prípade ver·ejných zákaziek na d od anie tovaru:

1 5

[ . . .. . . . . .. . ] , [ . . . . . . . . . . . ] ,

Rok, počet riadiacich praco\ n íl,ov: [ . . . . . . . . . . . ] , [ . . . . . . . . . . . ] , [ . . . . . . . . . . . ] , [ . . . . . . . . . . . ] ,

J . . . . . . . . . JJ . . . . . . . . . . J, [ . . .. . .. . .. . ]

[zateplenie fasády, oprava strechy - 30%]

rÁno r ie

rÁno í Nie

webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt. presný odkaz na dokumentáciu): [ . . . . . . . . . . j[ . . . . . . . .. . j[ .. . . . . .. . . J

Môže hospodársky subjekt predložiť r Áno r požadované osvedčenia vydané oficiáln) mi ústavmi alebo agentúrami na kontrolu kval ity, ktoré majú priznanú právomoc vydávať potvrdenia o zhode výrobkov, ktorá je jasne určená odkazmi na technické špecifikácie alebo

normy, ktoré sú stanovené v príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch?

A k nie, vysvetlite prečo a uveďte, ktoré iné dôkazné prostriedky možno poskytnúť.

Ak je príslušná dokumentácia dostupná v elektronickom formáte, uveďte:

[ . . . . . . . . . . . ]

v.ebová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, presný odkaz na dokumentáciu): [ . .. . .. . .. . . ] [ . . . . . . . . . . . ] [ . . . . . . . . . . J

43 Upozorňujeme, že ak hospodársky subjekt rozhodol, že časť zákazky zadá subdodávatel'om, a využíva kapacity subdodávatel'a, aby splnil túto časť, potom za týchto subdodávatel'ov vyplJ)te samostatný jednotný európsky dokument pre obstarávanie, pozri časť ll, oddiel C.

0: SYSTÉMY ZABEZPEČE IA KVALITY A ORMY E VIRO ME�T ÁLNEHO MA TAŽÉRSTVA

1 6

Hospodársky subjekt by mal poskytovať informácie len vtedy , ak ver·ejný obstarávateľ alebo obst aráv atel' v prí slušnom oznámení alebo súťažných podkl adoch uvede nýc h v oznámení vyžaduje systém zabezpečeni a kval ity a/alebo normy envi ronmentálneho manažérstv a.

Systém zabezpečenia kv ality a normy Odpoveď: environme ntálneho manažé rstva Bude môcť hospodársky subjekt predložiť osvedčenia vydané nezávislými orgánmi, v ktorých r Áno r le sa potvrdzuje, že hospodársky subjekt spÍňa požadované normy zabezpečenia kval ity vrátane prístupu pre osoby so zdravotným postihnutím?

Ak nie , vysvetlite prečo a uveďte, ktoré iné dôkazné prostriedky týkajúce sa systému zabezpečenia kvality možno poskytnúť:

Ak je príslušná dokumentácia dostupná v e lektronickom formáte, uveďte:

Bude môcť hospodársky subjekt predložiť osvedčenia vydané nezávi slými orgánmi . v ktorých sa potvrdzuje, že hospodársky subjekt spÍľía požadované systémy alebo normy environmentál neho manažérstv a?

A k nie, vysvetlite prečo a uveďte, ktoré iné dôkazné prostriedky týkajúce sa systémov alebo noriem environmentálneho manažé rstva možno poskytnúť:

Ak je príslušná dokumentácia dostupná v elektronickom formáte, uveďte:

[ . . . . . . . . . . . ] [ . . . . . . . . . . . ]

webová adresa, vydávajúci orgán a lebo subjekt, presný odkaz na dokumentáciu): [ .... . . . . ... ] [ ... . .. . .. . . ] [ ...... . .... ]

� Áno r ie

[ . . . . . .. . . . . ] [ . . . . .. . . . . . ]

webová adresa, vydávajúci orgán a lebo subjekt, presný odkaz na dokumentáciu): http: menert.sl-. \\ r-contt.:nl uptt.)1td� 14_()i)l .jp!..!.

Čast' V: Zníženie počtu kvalifikovaných záujemcov

H ospodársky subjekt by mal poskytnúť informácie len vtedy, ak verejný obstarávatel' alebo obst arávateľ stanovil objektívne a nediskriminačné kritél'ia alebo pravidlá, ktoré sa budú uplatňovat' s c ieľom obmedzit' počet záujemcov, ktorí sa vyzvú na predl oženie ponuky alebo na vedenie dialógu. Tieto informácie, kt oré sa môžu dopl nit' požiadavkami týkajúcimi sa (druhov) osve dčenia alebo foriem l istinných dôkazov, ktoré je potrebné predl ožit', ak existujú, sú stanovené v prísl ušnom oznámení alebo v súťažných podkl adoch uvedených v oznámení. Len v prípade užších súťaží, súťažných konaní s r·okovaním, sút'ažných di alógov a inovat ívnych partnerstiev:

Hospodársky subjekt vyhlasuje, že:

Zn ížen ie počtov Splňa objektívne a nediskriminačné kritéria alebo pravidlá, ktoré sa budú uplatňovať s cieľom obmedziť počet záujemcov, a to týmto spôsobom:

V prípade, ak sa vyžadujú určité osvedčenia alebo ostatné formy listinných dôkazov, pri každom uveďte, či má hospodársky subjekt požadované dokumenty:

Ak sú niektoré z týchto osvedčení alebo foriem listinných dôkazov k dispozícii v elektronickom formáte�4, uveďte pre každý z nich:

1 7

Odpoveď: [ . . . . . . . . . . . ]

r Áno r Nie

webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt, presný odkaz na dokumentáciu): [ . . . . . . . . . . . ] [ . . . . . . . . . . . ] [ . . . . . . . . . . . t6

Čast' V I : Záverečné vyhlásenia

Podpísaná vyhlasuje, že informácie uvedené v častiach II - V sú pravdivé a správne a, že boli uvedené pri plnom vedomí následkov závažného skresl'ovania skutočností.

Podpísaná vyhlasuje, že na požiadanie okamžite predložíme uvedené osvedčenia a ostatné formy listinných dôkazov, okrem prípadov, keď:

a) verejný obstarávate!' alebo obstarávate!' má možnost' získat' sprievodnú dokumentáciu priamo na základe prístupu do vnútroštátnej databázy v ktoromkol'vek členskom štáte, ktorá je dostupná bezplatne./?, alebo

b) najneskôr do 18. októbra 201 8"8 bude mať verejný obstarávate!' alebo obstarávate!' príslušnú dokumentáciu k dispozícii. Ja, dolupodpísaná, formálne súhlasím, aby A4esto Pezinok získal prístup k podporným dokumentom obsahujúcim informácie, ktoré sme poskytli v časti ll . . oddiel A a v časti IV tohto jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie na účely podfimitnej zákazky: ZŠ Fándlyho, Pezinok - zateplenie fasády, strecha, prístrešky, uverejnenej vo vestníku č. 72/201 7, pod číslom 4708-WYP, dňa l l . 0-1. 201 7.

V Šali, dňa: 04.05.20 1 7

Ing. Marta Wollnerová konatel' MENERT spol. s r.o.

44 Jasne uveďte, ktorej položky sa odpoveď týka. 45 Zopakujte tol'kokrát, kol'kokrát je to potrebné. 46 Zopakujte tol'kokrát, kol'kokrát je to potrebné. 47 Pod podmienkou, že hospodársky subjekt poskytol potrebné informácie (webová CIC/resa, vydávajúci orgán alebo subjekt, presný odka= na dokumentáciu), ktoré umo!:i1ujú verejnému obstarávatel'ovi alebo obstarávateľovi, aby tak urobili. V prípade potreby to musí byľ sprevád=ané príslušným súhlasom s takýmto prístupom. 48 V závislosti od vnútroštátneho vykonávania článku 59 ods. 5 druhého pododscku smernice 20 14/24/EÚ.

)/

incorporatecl J lh� banking Ilira

TATRA BANKA

Oddelenie bankových záruk Jana Mazúchová, tel 02-5919 2395

Mesto Pezinok Radničné nám. 7 902 14 Pezinok

Banková záruka č. 618.699

Bratislava, 27.04.2017

Boli sme informovani , že spolotnosť MENERT spol. s r .o. , Hlboká 3, 927 01 �ara, ICO: 1 7330165 (ďalej len "Uchádzat") predkladá ponuku do súťaže t. 4708 - WYP, Vestnlk t. 72/2017 - 1 1 .04.2017, ktorej predmetom obstarávania je: .z� Fándlyho, Pezinok - zateplenie fasády, strecha, prístrešky".

V tejto súvislosti a z príkazu Uchádzata sa týmto my, Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 8 1 1 06 Bratislava 1 , l CO: 00686930, zaplsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l , oddiel: Sa, vložka t. 71/B (ďalej len "Banka") neodvolateľne zavazujeme Vám, Mesto Pezinok, Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok, ICO: 00305022 (ďalej len "Obstarávateľ"), že Vám bez námietok zaplatíme požadovanú sumu maximálne však

EUR 13.000,00 (slovom: euro trinástlislc 00/100)

do piatich (5) pracovných dn[ po obdržani prvej plsomnej výzvy Obstarávateľa na zaplatenie na účet v nej uvedený.

Banka sa zavazuje vykonať platbu Obstarávateľovi do vyššie uvedenej sumy po predloženi jeho prvej plsomnej výzvy na zaplatenie, za podmienky, že Obstarávateľ v písomnej výzve na zaplatenie uvedie, že suma, ktorú požaduje, je splatná z dôvodu, že Uchádzač porušil svoje povinnosti vyplývajúce z účasti v súťaži, ku ktorej sa táto záruka vzťahuje, pričom Obstarávateľ uvedie, v akom ohrade ich Uchádzat porušil.

Každým plnenlm z tejto záruky sa výška záruky automaticky znlži o vyplatenú sumu.

Táto záruka automaticky v celom rozsahu zanikne: • dňom, kedy Banka obdrži plsomné prehlásenie Obstarávateľa, že sa v plnom rozsahu vzdáva svojho

nároku na plnenie z tejto záruky, alebo • dňa 3 1 . decembra 201 7, pričom plsomná výzva Obstarávateľa na zaplatenie musí byť doručená na

adresu sldla Banky najneskôr v posledný pracovný deň platnosti záruky, a to tým z vyššie uvedených dni, ktorý nastane skOr.

Podpisy za Obstarávateľa na plsomnej výzve Obstarávateľa na zaplatenie l na písomnom prehlásení Obstarávateľa o vzdaní sa nároku na plnenie musia byť úradne overené.

Banka prehlasuje, že je pripravená predlžiť platnosť tejto záruky v prípade predlženia lehoty viazanosti ponúk (v zmysle zákona o verejnom obstarávani), a to za predpokladu, že Uchádzač sám alebo Uchádzač spoločne s Obstarávateľom plsomne požiada Banku o predlženie platnosti záruky a zároveň Uchádzač splni všetky podmienky definované Bankou v súvislosti s predlženlm platnosti záruky.

Práva a pohľadávku na plnenie z tejto záruky nie je možné postúpiť na tretiu osobu.

Táto záruka podlieha právu Slovenskej republiky.

tra banka , a.s. Hodžovo námestie 3

Bratislava 0 1 9

1�m�:J TB - 1 22 7

dt -ttutvť azúchová

TB - 43660

Tatra banka, a. s. 1 Hodzovo nam. 3 l 811 06 Brat1slava 1 l SR IČO 00686930 l DIČ: 2020408522 l lG DPH SK7020000944

SWIFT TATR SK SX 1 Obc hodny reg1ster Okresného sudu Bratislava l l Oddiel Sa. v1ozka č. 71 /8 DIALOCIIIIl.we- *1100 l 0800 OO 1100 l +421 2 5919 1000 l dlalog@tatrabanka.sk l www.tatrabanka.sk

Uchádzač: Obchodné meno: Adresa sidla: IČO: V zastúpení:

M E N ERT spol. s r.o. Hlboká 3, 927 0 1 Šal'a 1 7 330 1 65 I ng . Marta Wóllnerová, konatel'

Podiel subdodávok a subdodávatel'ov v zmysle § 41 ods. 1 , písm. a) zákona o VO, v rámci zákazky:

"ZŠ Fándlyho, Pezinok - zateplenie fasády, strecha, prístrešky"

Tabul'ka č 1 P. Subdodávateľ - Osoba oprávnená Popis prác Podiel plnenia v č. Obchodné meno, konať za vykonaných % z cel kového

sídlo alebo miesto su bdodávatel'a - subdodávateľom objemu podnikania, adresa, Meno a priezvisko, - Odkaz na stavebných prác IČO adresa pobytu, stavebný objekt,

funkcia, tel. č., email jeho časť, príp. položky

SEVCIK. s. r. o., Vladislav Sevčik

504, 1 1 1 , zateplenie fasády, 1 . Trnovec nad Váhom 925 71 30 % Trnovec nad Váhom 925 71 konateľ oprava strechy

IČO: 44 563 434 t.č.: 0904647014

l l

a zároveň čestne vyhlasujeme:

že subdodávatel' spÍňa podmienky podl'a § 32 ods . 1 zákona č. 343/201 5 Z.z.; týmto nie je dotknutá naša zodpovednosť za plnenie zmluvy.

V Šali, dňa: 04.05. 20 1 7

Ing. Marta Wóllnerová kon ate l'

MEN ERT spol. s r.o.

MENERT spol. s r.o. Ortote[ certofikatov

� � � \:::) \::::) \::Y

Záver

Vo Vašej prac1 Vám prajeme veľa úspechov a tešíme sa na našu prípadnú spoluprácu.

S pozdravom

Ing. Marta Wollnerová konatel'

MENE RT spol. s r.o. +421 31 771 4648 ICO 17 330 165 VUB 754703132/0200

office Hlboká 3 927 01 Sara SK fa�. +421 31 771 5795 OIC 2020373795 TATRA 262506272911100

web www.menert sk ema11 menert@menert sk IC DPH· SK 2020373795 SBERBANK 421000630213100

Spoločrosť zaregistrovaná v OR OS Trnava. odd1el Sro vl. č 16641fT s·os 2519B.K47