BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA LA …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2013/002452/25160… · Web viewSe colocarán BMs (Bench Mark) monumentados con hitos de

55

Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A.- EMAPE S.A. LP N° 0004-2013-EMAPE/CE

EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.- EMAPE S.A.

BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1

BASES INTEGRADAS

LICITACIÓN PÚBLICA Nº0004-2013-EMAPE/CE

1era. Convocatoria

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV.

METROPOLITANA (HUANCARAY) TRAMO: AV. JAVIER PRADO - VIA DE EVITAMIENTO, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE SANTA ANITA

Y ATE – PROVINCIA DE LIMA - LIMA”, PRIMERA ETAPA Y SEGUNDA ETAPA

1 Estas Bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente definición:

Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, demolición, renovación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

54

Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A.- EMAPE S.A.LP N° 0004-2013-EMAPE/CE

SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

55


CAPÍTULO IETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

1.1. BASE LEGAL

- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.- Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.- Decreto Supremo N° 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, en adelante el Reglamento.- Directivas del OSCE.- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.- Código Civil.- Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.

1.2. CALIFICACIÓN PREVIA

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento, cuando el valor referencial de la contratación de la ejecución de una obra sea igual o superior a veinticinco mil Unidades Impositivas Tributarias (25,000 UIT), en la sección específica de las Bases deberá preverse el requisito de calificación previa.

1.3. CONVOCATORIA

Se efectuará de conformidad con lo señalado en el artículo 51 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma.

1.4. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (1) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno (1) de sus integrantes, de conformidad con el artículo 53 del Reglamento.

La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentre inhabilitada para contratar con el Estado.

Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres, apellidos y Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razón social de la persona jurídica; número de Registro Único de Contribuyentes (RUC); domicilio legal; teléfono y fax.

IMPORTANTE:

Para registrarse como participante en un proceso de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor

54


información, podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.

1.5. FORMULACIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES

Las consultas a las Bases serán presentadas por un periodo mínimo de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 55 del Reglamento.

1.6. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES

La decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE, de conformidad con lo establecido en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas.

IMPORTANTE:

No se absolverán consultas a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.7. FORMULACIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES

Las observaciones a las Bases serán presentadas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haber finalizado el término para la absolución de las consultas, de conformidad con lo establecido en el artículo 57 del Reglamento.

1.8. ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES

El Comité Especial notificará la absolución de las observaciones a través del SEACE, de conformidad con lo establecido en el artículo 56 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de los cinco (5) días hábiles desde el vencimiento del plazo para recibir observaciones.

El Comité Especial debe incluir en el pliego de absolución de observaciones el requerimiento de pago de la tasa por concepto de elevación de observaciones al OSCE.

IMPORTANTE:

No se absolverán observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.9. ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES AL OSCE

El plazo para solicitar la elevación de observaciones para el pronunciamiento del OSCE es de tres (3) días hábiles, computados desde el día siguiente de la notificación del pliego absolutorio a través del SEACE.

Los participantes pueden solicitar la elevación de las observaciones para la emisión de pronunciamiento, en los siguientes supuestos:

1. Cuando las observaciones presentadas por el participante no fueron acogidas o fueron acogidas parcialmente;

http://www.rnp.gob.pe/

55


2. Cuando a pesar de ser acogidas sus observaciones, el participante considere que tal acogimiento continúa siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección; y

3. Cuando el participante considere que el acogimiento de una observación formulada por otro participante resulta contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. En este caso, el participante debe haberse registrado como tal hasta el vencimiento del plazo para formular observaciones.

El Comité Especial, bajo responsabilidad, deberá remitir la totalidad de la documentación requerida para tal fin por el TUPA del OSCE, a más tardar al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de observaciones.

La emisión y publicación del pronunciamiento en el SEACE, debe efectuarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de recibido el expediente completo por el OSCE

1.10. INTEGRACIÓN DE LAS BASES

Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de selección por lo que deberán contener las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como consecuencia de la absolución de las consultas y de las observaciones, las dispuestas por el pronunciamiento, así como las requeridas por el OSCE en el marco de sus acciones de supervisión.

Una vez integradas, las Bases no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases.

El Comité Especial integrará y publicará las Bases teniendo en consideración los siguientes plazos:

1. Cuando no se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para formularlas.

2. Cuando se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de dichas observaciones para la emisión de pronunciamiento, siempre que ningún participante haya hecho efectivo tal derecho.

3. Cuando se haya solicitado la elevación de observaciones, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes de notificado el pronunciamiento respectivo en el SEACE.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los artículos 59 y 60 del Reglamento.

De conformidad con el artículo 31 del Reglamento, el Comité Especial no podrá efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

1.11. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y ACREDITACIÓN

Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción oficial o certificada efectuada por traductor

54


público juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual.

En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la rúbrica del postor o de su representante legal o mandatario designado para dicho fin, salvo que el postor sea persona natural, en cuyo caso bastará que éste o su apoderado, indique debajo de la rúbrica sus nombres y apellidos completos.

Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato N° 1). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará el documento registral vigente que consigne la designación del representante legal, expedido con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de propuestas. (Formato Nº 1)

En el caso de consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante común del consorcio, o por el apoderado designado por éste, o por el representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, conforme a lo siguiente:

1. En el caso que el representante común del consorcio presente la propuesta, éste debe presentar copia simple de la promesa formal de consorcio.

2. En el caso que el apoderado designado por el representante común del consorcio presente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el representante común del consorcio y copia simple de la promesa formal de consorcio.

3. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditación se realizará conforme a lo dispuesto en el sexto párrafo del presente numeral, según corresponda.

1.12. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

La presentación de propuestas se realiza en acto público, en la fecha y hora señaladas en el cronograma del proceso.

El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendrá por desistido. Si algún participante es omitido, podrá acreditarse con la presentación de la constancia de su registro como participante.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.

55


IMPORTANTE:

En caso de convocarse según relación de ítems, los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformando otro consorcio en ítems distintos.

En el caso que el Comité Especial rechace la acreditación del apoderado, representante legal o representante común, según corresponda en atención al numeral 1.11, y este exprese su disconformidad, se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta y los documentos de acreditación en su poder hasta el momento en que el participante formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a abrir los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor, a fin de verificar que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados en las Bases.

En el caso que de la revisión de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omisión de presentación de uno o más documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos –siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio de función pública, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de propuestas–, se actuará conforme lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento. Este es el único momento en que puede otorgarse plazo para subsanar la propuesta técnica.

En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y no se encuentre dentro de los supuestos señalados en el párrafo anterior, se devolverá la propuesta, teniéndola por no admitida, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario (o Juez de Paz) procederá a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta técnica. A su vez, si las Bases han previsto que la evaluación y calificación de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior, el Notario (o Juez de Paz) procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas dentro de uno o más sobres, los que serán debidamente sellados y firmados por él, por los miembros del Comité Especial y por los postores que así lo deseen, conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial, en acto público, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas.

Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos sus miembros, así como por los veedores y los postores que lo deseen.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento, en los actos de presentación de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente, su inasistencia no viciará el proceso.

1.13. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente:

54


La oferta económica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecución de la obra a ser contratada; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza.

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

IMPORTANTE:

Tratándose de un proceso según relación de ítems, cuando los postores se presenten a más de un ítem, deberán presentar sus propuestas económicas en forma independiente.2

1.14. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica.

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:

Propuesta Técnica : 100 puntosPropuesta Económica : 100 puntos

1.14.1. EVALUACIÓN TÉCNICA

Se verificará que la propuesta técnica cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.

Sólo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial hubiese otorgado plazo de subsanación, pasarán a la evaluación técnica.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanación de la propuesta, el Comité Especial deberá determinar si se cumplió o no con la subsanación solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la subsanación, el Comité Especial tendrá la propuesta por no admitida.

Una vez cumplida la subsanación de la propuesta o vencido el plazo otorgado para dicho efecto, se continuará con la evaluación de las propuestas técnicas admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodología de asignación de puntaje establecida para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

1.14.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA

2 Luego de efectuada la evaluación técnica, cabe la posibilidad que dicho postor haya obtenido el puntaje necesario para acceder a la evaluación económica únicamente en algunos de los ítems a los que se presentó, por lo que, de acuerdo con el artículo 71 del Reglamento, correspondería devolver las propuestas económicas sin abrir, lo que no resultaría posible si la totalidad de las propuestas económicas del postor se incluyen en un solo sobre.

55


Si la propuesta económica es inferior al noventa por ciento (90%) del valor referencial o excede el ciento diez por ciento (110%) del valor referencial, será devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no presentada, conforme lo establece el artículo 33 de la Ley.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Pi = Om x PMPE Oi

Donde: i = Propuesta Pi = Puntaje de la propuesta económica i Oi = Propuesta Económica i Om = Propuesta Económica de monto o precio más bajo PMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

IMPORTANTE:

En caso el proceso se convoque bajo el sistema de precios unitarios, el Comité Especial deberá verificar las operaciones aritméticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorrección, deberá corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. Dicha corrección debe figurar expresamente en el acta respectiva.

Sólo cuando se haya previsto (según el caso concreto) aceptar propuestas económicas que incluyan propuestas de financiamiento, la propuesta económica se evaluará utilizando el método del valor presente neto del flujo financiero que comprenda los costos financieros y el repago de la deuda. Se tomarán en cuenta todos los costos del financiamiento, tales como la tasa de interés, comisiones, seguros y otros, así como la contrapartida de la Entidad si fuere el caso, conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 70 del Reglamento.

1.15. ACTO PÚBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

En la fecha y hora señalada en las Bases, el Comité Especial se pronunciará sobre la admisión y la evaluación técnica de las propuestas, comunicando los resultados de esta última.

La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinación del puntaje total se hará de conformidad con el artículo 71 del Reglamento.

El Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de selección a través de un cuadro comparativo en el que se consignará el orden de prelación en que han quedado calificados los postores, detallando los puntajes técnico, económico y total obtenidos por cada uno de ellos.

En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el artículo 73 del Reglamento.

Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo.

54


El otorgamiento de la Buena Pro se presumirá notificado a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta de otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluación. Dicha presunción no admite prueba en contrario. Esta información se publicará el mismo día en el SEACE.

IMPORTANTE:

De conformidad con el artículo 76 del Reglamento, para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial, hasta el límite del ciento diez por ciento (110%), deberá contarse con la asignación suficiente de créditos presupuestarios y la aprobación del Titular de la Entidad, salvo que el postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta económica a un monto igual o menor al valor referencial.

1.16. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los ocho (8) días hábiles de la notificación de su otorgamiento en acto público, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. En este caso, el consentimiento se publicará en el SEACE al día hábil siguiente de haberse producido.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento en acto público, y podrá ser publicado en el SEACE ese mismo día o hasta el día hábil siguiente.

1.17. CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

De acuerdo con el artículo 282 del Reglamento, a partir del día hábil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro o de haberse agotado la vía administrativa conforme a lo previsto en el artículo 122 del Reglamento, hasta el décimo quinto día hábil de producido tal hecho, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

El OSCE no expedirá constancias solicitadas fuera del plazo establecido.

55


CAPÍTULO IISOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro.

La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

54


CAPÍTULO IIIDEL CONTRATO

3.1. DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, dentro de los siete (7) días hábiles siguientes, sin mediar citación alguna, el postor ganador deberá presentar a la Entidad la documentación para la suscripción del contrato prevista en las Bases. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato.

En el supuesto que el postor ganador no presente la documentación y/o no concurra a suscribir el contrato, según corresponda, en los plazos antes indicados, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 148 del Reglamento.

El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 139 del Reglamento.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. Constancia de capacidad libre de contratación. Garantía de fiel cumplimiento. Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en caso corresponda. Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso. Código de cuenta interbancario (CCI). Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los

documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traducción certificada, de ser el caso.

Designación del residente de obra, cuando este no haya formado parte de su propuesta técnica.

Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de Obra (PERT-CPM), salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra3, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado, salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

Desagregado por partidas que dio origen a su propuesta, cuando el sistema de contratación sea a suma alzada, salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

3.2. DE LAS GARANTÍAS

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento

3 De acuerdo con el artículo 183 del Reglamento, este calendario se actualizará con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

55


(10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En caso el contrato conlleve a la ejecución de prestaciones accesorias, se otorgará una garantía adicional por este concepto, la misma que se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país al sólo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

IMPORTANTE:

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución.

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164 del Reglamento.

3.5. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA4

El plazo de ejecución de obra se inicia a partir del día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:

1. Que la Entidad designe al inspector o al supervisor, según corresponda.2. Que la Entidad entregue el expediente técnico de obra completo al contratista.3. Que la Entidad entregue el terreno o lugar donde se ejecutará la obra al contratista.4. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales o insumos al

contratista, cuando en la sección específica de las Bases la Entidad haya asumido esta obligación.

5. Que la Entidad entregue el adelanto directo o el primer desembolso de dicho adelanto al contratista, en las condiciones y oportunidad establecidas en la sección específica de las Bases, salvo que en dicha sección no se haya previsto la entrega de este adelanto.

6. Que el contratista presente el certificado de habilidad de los profesionales5 señalados

4 En las obras bajo las modalidades de concurso oferta y llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, estos requisitos deberán ser considerados para el inicio de la ejecución de la obra.

5 Ingenieros o arquitectos.

54


en su propuesta técnica.

Estas condiciones deberán ser cumplidas dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la suscripción del contrato.

En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demás condiciones.

Si cumplidas las condiciones antes indicadas la estacionalidad climática no permitiera el inicio de la ejecución de la obra, la Entidad podrá acordar con el contratista la fecha para el inicio de la ejecución. Dicha decisión deberá ser sustentada en un informe técnico que formará parte del expediente de contratación de la obra.

IMPORTANTE:

De acuerdo con el artículo 190 del Reglamento, deberá designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se convoca el proceso de selección.

3.6. RESIDENTE DE OBRA6

Profesional7 colegiado y habilitado, con no menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad8, designado por el contratista, previa conformidad de la Entidad. Por su sola designación, el residente representa al contratista para los efectos ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

La sustitución del residente sólo procederá previa autorización por escrito del funcionario de la Entidad que, según sus normas de organización interna, cuente con facultades suficientes para brindar tal autorización, y siempre que el profesional reemplazante reúna calificaciones profesionales iguales o superiores a las del profesional originalmente propuesto.

El pronunciamiento de la Entidad sobre la sustitución del residente de obra debe ser emitido y notificado al contratista dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de presentada la respectiva solicitud, transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento alguno, se considerará aprobada la sustitución.

3.7. INSPECTOR O SUPERVISOR9 DE OBRA

Profesional colegiado y habilitado, con menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad, designado por la Entidad para velar, de modo permanente y directo, por la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento de las especificaciones técnicas y del contrato. Debe cumplir, cuando menos, con las mismas calificaciones profesionales del residente.

6 De acuerdo con el artículo 185 del Reglamento, en toda obra debe contarse, de modo permanente y directo, con un residente de obra.

7 Ingeniero o arquitecto, según lo requerido en el expediente técnico de obra que es parte de las Bases, conforme a la naturaleza de la obra a ser ejecutada.

8 En el expediente técnico que es parte de las Bases, la Entidad puede establecer calificaciones y/o experiencia adicionales para el profesional propuesto como residente de obra, según la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a ser ejecutada.

9 De acuerdo con el artículo 190 del Reglamento, deberá contarse con supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se convoca el proceso de selección.

55


En caso que el supervisor sea una persona jurídica, esta deberá designar a una persona natural como supervisor permanente de la obra.

3.8. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACIÓN DE OCURRENCIAS

El cuaderno de obra se abre en la fecha de entrega del terreno al contratista, oportunidad en la que deberá ser firmado en cada una de sus páginas por el inspector o supervisor, según corresponda, y por el residente. Dicho cuaderno debe constar de una hoja original con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de estas copias a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor.

El cuaderno de obra original debe permanecer en la obra, bajo custodia del residente, el que no podrá impedirle el acceso al mismo al inspector o supervisor, bajo pena de aplicarle al contratista una multa del cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización por cada día en que se impida el acceso.

Sólo el inspector o supervisor, y el residente, pueden hacer anotaciones en el cuaderno de obra. Estos profesionales anotarán los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de la obra, firmando al pie de cada anotación que efectúen. También se anotarán en el cuaderno de obra las consultas al inspector o supervisor de obra, así como la respuesta de este último.

Las solicitudes que realice el contratista, o su representante legal, como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se harán directamente a la Entidad, por medio de comunicación escrita.

El cuaderno de obra será cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida por la Entidad, procediendo a entregar el original de dicho cuaderno a la Entidad.

IMPORTANTE:

El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre el particular.

3.9. ADELANTOS

La Entidad entregará adelantos directos y adelantos para materiales o insumos, conforme a lo establecido en el artículo 186 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las Bases10.

En el supuesto que no se entreguen los adelantos en el plazo previsto en la sección específica de las Bases, el contratista tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento.

3.10. VALORIZACIONES

La valorización es la cuantificación económica del avance físico en la ejecución de la obra en un periodo determinado, tendrá el carácter de pago a cuenta y deberá ser realizada el último día de cada periodo de valorización previsto en la sección específica de las Bases, por el inspector o supervisor, según corresponda, y por el contratista. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorización conjunta con el contratista, este último la realizará.

10 En el caso de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la elaboración del expediente técnico, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación. Asimismo, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la ejecución de la obra, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación.

54


En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el contratista tendrá derecho al pago de intereses, de conformidad con el artículo 48 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a quien se indique en el contrato de consorcio.

3.11. REAJUSTES

Si el valor referencial es establecido en moneda nacional, las valorizaciones deberán ser ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar en la fórmula o fórmulas polinómicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las Bases, los Índices Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI.

Dado que los Índices Unificados de Precios de la Construcción son publicados con un mes de atraso, los reajustes deberán calcularse teniendo en consideración el coeficiente de reajuste “K” conocido a ese momento; posteriormente, cuando se conozcan los índices que se deben aplicar, se calculará el monto definitivo de los reajustes que corresponden, los que se pagarán con la valorización más cercana posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses.

IMPORTANTE:

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC.

3.12. DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La penalidad por retraso injustificado en la ejecución de la obra y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los artículos 165 y 168 del Reglamento, respectivamente.

De acuerdo con los artículos 48 de la Ley y 166 del Reglamento, en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165 del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.

3.13. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento para la liquidación del contrato de obra que deberá observarse, es el que se encuentra descrito en el artículo 211 del Reglamento. No procederá la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver.

Luego de haber quedado consentida la liquidación y efectuado el pago del saldo de la liquidación, culmina el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Las controversias sobre pagos podrán ser sometidas a conciliación y/o arbitraje, dentro del plazo de quince (15) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo previsto en la sección específica de las Bases para efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación.

3.14. VIGENCIA DEL CONTRATO

55


En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149 del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene, hasta que la liquidación quede consentida y se efectúe el pago correspondiente.

3.15. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

IMPORTANTE:

Cuando se trate de obras bajo la modalidad de concurso oferta, a cada una de las prestaciones involucradas se le aplicarán, en principio, las disposiciones de la normativa de contrataciones del Estado que sean compatibles con su naturaleza, salvo en aquellos supuestos que impliquen la erogación de mayores fondos públicos (adelantos y prestaciones adicionales), en los que se aplicarán las disposiciones de dicha normativa que regulan la ejecución de obras.

54


SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

55


CAPÍTULO IGENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A.- EMAPE S.A.

RUC Nº : 20100063337

Domicilio legal : Av. Via Evitamiento Nro. 1700 (Peaje Monterrico) - Ate

Teléfono/Fax: : 208-0000 – Anexo: 322

Correo electrónico: : [email protected]

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. METROPOLITANA (HUANCARAY) TRAMO: AV. JAVIER PRADO - VIA DE EVITAMIENTO, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE SANTA ANITA Y ATE – PROVINCIA DE LIMA - LIMA”, PRIMERA ETAPA Y SEGUNDA ETAPA

1.3. VALOR REFERENCIAL11

El valor referencial asciende a Siete millones seiscientos ochenta y nueve mil ochocientos diecisiete con 36/100 Nuevos Soles (S/. 7’689,817.36), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de MARZO 2013.

Valor Referencial (VR)

LímitesInferior Superior

Siete millones seiscientos ochenta y nueve mil ochocientos diecisiete con 36/100

Nuevos Soles (S/. 7’689,817.36)

Seis millones novecientos veinte mil ochocientos treinta y cinco con 62/100 Nuevos

Soles (S/. 6’920,835.62)

Ocho millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil

setecientos noventa y nueve con 09/100 Nuevos Soles

(S/. 8’458,799.09)

DESCRIPCION VALOR REFERENCIAL (S/.)

1. Elaboración Expediente Técnico S/. 150,039.36 (Ciento cincuenta mil treinta y nueve con 36/100 Nuevos Soles)

2. Ejecución de Obra S/. 7’539,778.00 (Siete millones quinientos treinta y nueve mil setecientos setenta y ocho con 00/100 Nuevos Soles)

T O T A L S /. S/. 7’689,817.36 (Siete millones seiscientos ochenta y nueve mil ochocientos diecisiete con 36/100 Nuevos Soles)

Las propuestas que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor referencial y aquellas que fueren inferiores al noventa por ciento (90%) serán devueltas por el Comité Especial teniéndolas por no presentadas. Para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial, hasta el límite antes establecido, deberá contarse con la asignación suficiente de créditos presupuestarios y la aprobación del Titular de la Entidad, salvo que el postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta económica a un monto igual o menor al valor referencial, la aceptación deberá efectuarse en acto público conforme al artículo 76º del Reglamento. El plazo para otorgar la buena pro no excederá de diez (10) días hábiles, contados desde la fecha prevista en el

11 El monto del valor referencial indicado en esta sección de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas.

54


calendario para el otorgamiento de la buena pro, bajo responsabilidad del Titular.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante FORMATO DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE el 07 de Marzo de 2013.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

IMPORTANTE: La fuente de financiamiento debe corresponder a aquellas previstas en la Ley de

Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el proceso de selección.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente proceso se rige por el sistema de SUMA ALZADA12, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Concurso Oferta.

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

La obra a ser ejecutada está definida en los Requerimientos Técnicos Mínimos que forman parte de la presente sección, en el capítulo III.

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de 210 días calendario, el que comprende la elaboración del expediente técnico en el plazo de 60 días calendario, así como la ejecución de la obra en sí misma en el plazo de 150 días calendario. Dichos plazos constituyen requerimientos técnicos mínimos que deben coincidir con lo establecido en el expediente de contratación.”

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS BASES

En caso de solicitar la entrega de bases deberá realizar el pago de S/. 20.00 (Veinte con 00/100 nuevos soles) por derecho de reproducción de las mismas que deberá efectuar a la cuenta corriente Nº 000 – 2630044 del Scotiabank.

1.11. BASE LEGAL

- Ley Nº 29626 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013- Ley Nº 29813 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año

fiscal 2013- Decreto Supremo Nº 011-79-VC.- Ley Nº 28015 – Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña y Micro Empresa. - Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública- Ley Nº 27050 – Ley General de la persona con discapacidad y su Reglamento

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

12 De acuerdo al artículo 40 del Reglamento, la Entidad también puede establecer como sistema de contratación, el esquema mixto.

55


CAPÍTULO IIDEL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 13

Etapa Fecha, hora y lugarConvocatoria : 07/03/2013Registro de participantes : Del: 08/03/2013

Al: 16/04/2013Formulación de Consultas : Del: 08/03/2013

Al: 14/03/2013Absolución de Consultas : 21/03/2013Formulación de Observaciones a las Bases

: Del: 22/03/2013Al: 01/04/2013

Absolución de Observaciones a las Bases

: 04/04/2013

Integración de las Bases : 15/04/2013Presentación de Propuestas : 22/04/2013* El acto público se realizará en : Vía de Evitamiento Km. 1.700 (Peaje

Monterrico) - Ate a horas 03:00 p.m.Calificación y Evaluación de Propuestas

: Del: 23/04/2013Al: 24/04/2013

Otorgamiento de la Buena Pro14 : 25/04/2013 * El acto público se realizará en : Vía de Evitamiento Km. 1.700 (Peaje

Monterrico) - Ate a horas 03:00 p.m.

2.2. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de los participantes es gratuito y se realizará en Subgerencia de Logística, sito en Vía de Evitamiento Km. 1.700 (Peaje Monterrico) - Ate, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:30 a 16:30 horas, presentando el Formato Nº 2.

En el momento del registro, se emitirá la constancia o cargo correspondiente en el que se indicará: número y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que efectuó el registro, así como el día y hora de dicha recepción.

IMPORTANTE: Los participantes registrados tienen el derecho de solicitar un ejemplar de las Bases,

las que incluyen el expediente técnico de obra, salvo en la modalidades de concurso oferta y llave en mano que incluya su elaboración, para cuyo efecto deben cancelar el costo de reproducción de las mismas.

2.3. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones se presentarán por escrito(Formato Nº 3), debidamente fundamentadas, ante la ventanilla de Mesa de Partes de la Entidad (Unidad de Trámite

13 La información del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la información consignada en el cronograma de la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción en esta información, primará el cronograma indicado en la ficha del proceso en el SEACE.

14 De acuerdo con el artículo 76 del Reglamento, el plazo para otorgar la Buena Pro no excederá de diez (10) días hábiles contados desde la fecha prevista en el cronograma del proceso de selección para el otorgamiento de la Buena Pro, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad.

54


Documentario) o la que haga sus veces, sito en Vía de Evitamiento Km. 1.700 (Peaje Monterrico) - Ate, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:30 a 16:30 horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial del LICITACIÓN PÚBLICA N° 0002-2013-EMAPE/CE, pudiendo ser remitidas adicionalmente al siguiente correo electrónico: .

IMPORTANTE:

Al consignar el horario de atención, debe tenerse en cuenta que el horario de atención no podrá ser menor a ocho horas.

2.4. ACTO PÚBLICO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas se presentarán en acto público, en Vía de Evitamiento Km. 1.700 (Peaje Monterrico) - Ate, en la fecha y hora señalada en el cronograma. El acto público se realizará con la participación de NOTARIO PUBLICO.

Se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente. La no asistencia del mismo no vicia el proceso.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial del LICITACIÓN PÚBLICA N° 0004-2013-EMAPE/CE, conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:

SeñoresEmpresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A.- EMAPE S.A.Av. Via Evitamiento Nro. 1700 (Peaje Monterrico) - AteAtt.: Comité Especial

LICITACIÓN PÚBLICA N° 0004-2013-EMAPE/CEDenominación de la convocatoria: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. METROPOLITANA (HUANCARAY) TRAMO: AV. JAVIER PRADO - VIA DE EVITAMIENTO, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE SANTA ANITA Y ATE – PROVINCIA DE LIMA - LIMA”, PRIMERA ETAPA Y SEGUNDA ETAPASOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]

SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:

SeñoresEmpresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A.- EMAPE S.A.Av. Via Evitamiento Nro. 1700 (Peaje Monterrico) - AteAtt.: Comité Especial

LICITACIÓN PÚBLICA N° 0004-2013-EMAPE/CEDenominación de la convocatoria: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. METROPOLITANA (HUANCARAY) TRAMO: AV. JAVIER PRADO - VIA DE EVITAMIENTO, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE SANTA ANITA Y ATE – PROVINCIA DE LIMA - LIMA”, PRIMERA ETAPA Y SEGUNDA ETAPA

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONÓMICA[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]

55


2.5. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

2.5.1. SOBRE N° 1 - PROPUESTA TÉCNICA

Se presentará en un original y una (01) copia15.

El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos16, la siguiente documentación:

Documentación de presentación obligatoria:

a) Declaración jurada de datos del postor.Cuando se trate de consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados (Anexo Nº 1).

b)Declaración jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de la presente sección17 (Anexo Nº 2).Deberá adjuntar la documentación siguiente:- Información de cumplimiento de requisitos mínimos del postor Anexo 02-a,

adjuntando copias simples de contrato y su respectiva acta de conformidad o acta de liquidación u otro documento que acredite dicha conformidad, en donde se señale el monto de contratación y plazo de ejecución, que acredite el cumplimiento del numeral 5 de los Términos de referencia para la ejecución de la obra, del Capítulo III de la sección específica de las Bases.

- Información del personal propuesto según Anexo 02-b, acompañado de (i) contratos con su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del profesional propuesto: Elaboración del Expediente Técnico: que acredite el cumplimiento del

literal b) del numeral 6 de los Términos de referencia para la Elaboración del Estudio Definitivo del Proyecto, del Capítulo III de la sección específica de las Bases.

Ejecución de la obra: que acredite el cumplimiento del numeral 6 de los Términos de referencia para la ejecución de la obra, del Capítulo III de la sección específica de las Bases.

- Declaración Jurada de Habilidad del personal propuesto según Anexo 02-c Elaboración del Expediente Técnico: que acredite el cumplimiento del

literal b) del numeral 6 de los Términos de referencia para la Elaboración del Estudio Definitivo del Proyecto, del Capítulo III de la sección específica de las Bases.

Ejecución de la obra: que acredite el cumplimiento del numeral 6 de los Términos de referencia para la ejecución de la obra, del Capítulo III de la sección específica de las Bases.

- Declaración Jurada de disponer de la maquinaria y equipo mínimo. El postor deberá presentar una declaración jurada que dispone como mínimo de la maquinaria y equipos señalado en el cuadro del numeral 7 de los Términos de referencia para la ejecución de la obra, del Capítulo III de la sección específica de las Bases - Anexo 02-d.

15 De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento, la propuesta técnica se presentará en original y en el número de copias requerido en las Bases, el que no podrá exceder de la cantidad de miembros que conforman el Comité Especial.

16 La omisión del índice no descalifica la propuesta, ya que su presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.

17 El Comité Especial debe determinar al elaborar las Bases si solo bastará la presentación de una declaración jurada para acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos o, de lo contrario, si será necesario que lo declarado se encuentre respaldado con la presentación de algún otro documento, en cuyo caso, deberá precisar dicha información en el listado de documentación de presentación obligatoria del numeral 2.5.1 de la sección específica de las Bases.

54


c) Declaración jurada simple de acuerdo al artículo 42 del Reglamento (Anexo Nº 3).En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

d)Promesa formal de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones (Anexo Nº 4).

La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes.

Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.

e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra (Anexo Nº 5).

f) Declaración jurada del personal propuesto para la ejecución de la obra (Anexo Nº 6).

g) Declaración Jurada suscrita por el Personal Profesional necesario para la ejecución de la obra señalado en el expediente técnico, debidamente firmada y con huella digital del personal, así como anexar copia de su DNI, manifestando su compromiso de participar en el presente concurso.

h) Declaración Jurada del Ing. Residente propuesto, señalando como Compromiso, la dedicación exclusiva en la Obra.

IMPORTANTE: La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la no

admisión de la propuesta, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 68 del Reglamento.

Documentación de presentación facultativa:

a) Factor experiencia en obras en general: Copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 7, referido a la experiencia en obras en general del postor.

b) Factor experiencia en obras similares: Copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 8, referido a la experiencia en obras similares del postor.

c) Factor experiencia y calificaciones del personal profesional propuesto para ejecución de obra: Para acreditar el factor experiencia del personal

55


profesional propuesto, se presentará copia simple de: contratos de trabajo, constancias o certificados.

Para acreditar el factor calificaciones del personal profesional propuesto se presentará copia simple de: (i) contratos con su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del profesional propuesto.

d) Factor cumplimiento de ejecución de obras: Copia simple de un máximo de diez (10) constancias de prestación.

e) Factor experiencia y calificaciones del personal profesional propuesto para la elaboración del expediente técnico de obra: Para acreditar el factor experiencia del personal profesional propuesto para la elaboración del expediente técnico, se presentará copia simple de: contratos de trabajo, constancias o certificados.

Para acreditar el factor calificaciones del personal profesional propuesto se presentará copia simple de: (i) contratos con su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del profesional propuesto.

IMPORTANTE:

En caso exista contradicción entre la información presentada en la propuesta técnica, la propuesta será descalificada.

2.5.2. SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONÓMICA18

El Sobre Nº 2 deberá contener la siguiente información obligatoria:

Oferta económica expresada en la moneda del valor referencial y el detalle de precios unitarios cuando este sistema haya sido establecido en las Bases (Anexo Nº 9).

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

IMPORTANTE:

La admisión de la propuesta económica que presenten los postores dependerá de si aquella se encuentra dentro los márgenes establecidos en el artículo 33 de la Ley y el artículo 39 de su Reglamento.

En caso la información contenida en la propuesta económica difiera de la información contenida en la propuesta técnica, la propuesta económica será descalificada.

2.6. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL

Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEiDonde:

18 De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento la propuesta económica solo se presentará en original.

54


PTPi = Puntaje total del postor iPTi = Puntaje por evaluación técnica del postor iPEi = Puntaje por evaluación económica del postor i

Se aplicarán las siguientes ponderaciones:

c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica. = 0.70

c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica. = 0.30

Donde: c1 + c2 = 1.00

2.7. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes documentos para suscribir el contrato:

a) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.b) Constancia de capacidad libre de contratación.c) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZAd) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. CARTA

FIANZAe) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.f) Código de cuenta interbancario (CCI). g) Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los

documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traducción certificada, de ser el caso.

h) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.i) Designación del residente de obra, cuando este no haya formado parte de su

propuesta técnica.j) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de

Obra (PERT-CPM), salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

k) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra19, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado, salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

l) Desagregado por partidas que dio origen a su propuesta, cuando el sistema de contratación sea a suma alzada, salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

IMPORTANTE:

En caso que el postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio y la Entidad opte por solicitar como garantía para la suscripción del contrato carta fianza o póliza de caución, conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en los Oficios Nº 5196-2011-SBS y Nº 15072-2012-SBS, a fin de que no existan problemas en la ejecución de las mencionadas garantías, resulta necesario que éstas consignen en su texto, el nombre, denominación o razón social de todas y cada una de las personas naturales y/o jurídicas que integran el consorcio.

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución.

Adicionalmente, puede considerarse otro tipo de documentación a ser presentada, tales

19 De acuerdo con el artículo 183 del Reglamento, este calendario se actualizará con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

55


como:

a. Copia de DNI del Representante Legal.b. Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa.c. Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.d. Copia del RUC de la empresa.

IMPORTANTE:

La Entidad no podrá exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para la suscripción del contrato.

2.8. COLEGIATURA Y HABILITACIÓN DE LOS PROFESIONALES

El contratista presentará obligatoriamente la colegiatura y habilitación de los profesionales para el inicio de su participación efectiva en el servicio, tanto para aquellos titulados en el Perú o en el extranjero.

2.9. PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro, sin mediar citación alguna por parte de la Entidad, deberá presentar toda la documentación prevista para la suscripción del contrato dentro del plazo de siete (7) días hábiles, contados a partir del día siguiente de consentida la Buena Pro. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato.

La citada documentación deberá ser presentada en Subgerencia de Logística de EMAPE S.A., Vía de Evitamiento Km. 1.700 (Peaje Monterrico) - Ate.

2.10. ADELANTOS20

2.10.1. ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgará hasta dos (02) adelantos directos correspondientes hasta el 20% del monto del contrato original. Para el caso de la entrega del adelanto directo para la elaboración del expediente técnico, el monto de este adelanto será del veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación. Para el caso de la entrega del adelanto directo para la ejecución de la obra, el monto de este adelanto será del veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO para la elaboración del expediente técnico dentro de los ocho (8) días calendario siguientes desde el día siguiente de LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO y para la ejecución de la obra dentro de los ocho (8) días calendario siguientes desde el día siguiente del INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 21, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos22 mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado

20 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva garantía, precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad y plazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por los artículos 186 y 187 del Reglamento.

21 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico, deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato. En el caso de obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, para el adelanto directo que corresponda a la elaboración del expediente técnico deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato; en cambio, para el adelanto directo que corresponda a la ejecución de la obra deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente del inicio de la ejecución de la obra.

22 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución de la obra sea menor a tres (3) meses, la garantía podrá ser emitida con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

54


dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

En el supuesto que no se entregue LOS ADELANTOS en la oportunidad prevista, el contratista tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento.

2.10.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 40% del monto DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos.

Para dicho efecto, el contratista deberá entregar la garantía por adelantos23 mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente.”

2.11. FORMA DE PAGO

EXPEDIENTE TECNICO:

Se efectuará en tres (03) partes, en concordancia con lo indicado términos de referencia, de la siguiente manera:

PAGOS FORMA DE PAGO

1er Pago A la Conformidad del Informe Inicial: 10%

2do Pago A la Conformidad del Primer Informe de Avance: 50%

3er Pago A la Conformidad del Informe Final: 40%

EJECUCION DE OBRA: VALORIZACIONES

El periodo de valorización será MENSUAL.

IMPORTANTE: Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo

del pago de la valorización se regirá por lo dispuesto en el sexto párrafo del artículo 197 del Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, deberá establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en el quinto párrafo del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones.

De acuerdo con los párrafos quinto y sexto del artículo 197 del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la Entidad deberá contar con la valorización del periodo correspondiente, debidamente aprobada por el inspector o supervisor, según corresponda; a la que deberá adjuntarse el comprobante de pago respectivo.

2.12. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de treinta (30) días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

23 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y mantenerse vigente hasta la utilización de los materiales o insumos a satisfacción de la Entidad, pudiendo reducirse de manera proporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo.

55


CAPÍTULO IIIREQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

EJECUCIÓN DE OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA (HUANCARAY) – TRAMO: AV.JAVIER PRADO - VIA EVITAMIENTO. UBICADO EN LOS DISTRITOS DE SANTA ANITA Y ATE –

PROVINCIA DE LIMA – LIMA.”

1. LOCALIZACION DE LA OBRA

Región : LimaDepartamento : LimaProvincia : Lima MetropolitanaDistrito : Santa Anita - Ate

2. FINALIDAD PÚBLICA

Permitirá brindar un mejor nivel de servicio y fluidez del tráfico vehicular de la población que vienen de los Distritos aledaños al Proyecto, brindando adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en los tramos involucrados. El Proyecto constituye mejora de la Urbanidad y del medio ambiente, brindando una calidad de vida a la comunidad, y al servicio público del entorno social.

La ejecución de la Obra tendrá efectos directos sobre el mejoramiento de las condiciones de transitabilidad como son: Mejora la calidad de la Infraestructura Vial incrementando su vida útil. Mejora el ordenamiento del tráfico vehicular y peatonal. Revalorización de los predios de la zona. Señalizaciones adecuadas para disminuir los accidentes de tránsito. Incremento de los ingresos de los centros comerciales de la zona. Mejora del Paisajismo Urbano con un medio ambiente agradable. Ahorro en tiempo de los peatones que utilizan la vía.

3. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

Suma Alzada

4. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución de la obra: 150 días calendario.

5. REQUISITOS MINIMOS DEL POSTOR

Los recursos mínimos indicados a continuación serán de cumplimiento obligatorio:Generales: Estar inscrito en el RNP como ejecutor de obras. El Postor deberá acreditar la experiencia mínima en ejecución de dos (02) obras similares, cada obra

debe ser por un monto mínimo igual al quince por ciento (15%) del valor referencial24. Serán consideradas como similares la Ejecución de OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN GENERAL con tipologías de: Construcción, Creación, Reconstrucción, Ampliación, Rehabilitación,

24 Absolución de ObservacionesSE ACOGE LA OBSERVACIÓN. Sin embargo, en concordancia con lo establecido en el literal b) del numeral 2 del Artículo 47°, Factores de evaluación para la contratación de obras, que señala que el valor mínimo de cada obra similar es igual al quince por ciento (15%) del valor referencial, se precisa que cada obra similar que presente el postor para acreditar la experiencia mínima en ejecución de dos (02) obras similares, cada obra debe ser por un monto mínimo igual al quince por ciento (15%) del valor referencial.

54


Mejoramiento u otra que denote la ejecución de obras similares a lo requerido (carreteras asfaltadas y/o vías urbanas y/o corredores viales y/o vías expresas), incluyendo las carreteras o pistas con superficie bicapa.

La experiencia podrá ser acreditada mediante Copia simples de:i) Contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad;ii) Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; oiii) Contratos y cualquier otra documentación (no se aceptarán declaraciones juradas) de la cual se

desprenda fehacientemente que la obra fue concluida; en este supuesto, dicha documentación también deberá consignar el monto total de la obra.

6. PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 25

El contratista deberá ofertar para la ejecución de la obra como mínimo la participación de los profesionales que a continuación se indica:

RELACION DE PROFESIONALES

N° CANT CARGO PROFESIÓN EXPERIENCIA - ESPECIALIDAD

1 01 Ing. Residente26 Ingeniero CivilIngeniero Civil, Colegiado y Habilitado, con 36 meses de experiencia como residente, supervisor y/o inspector en ejecución de obras similares (*).

2 01

Ing. especialista en metrados, costos y presupuestos

Ingeniero Civil

Ingeniero Civil, Colegiado y Habilitado, con 24 meses de experiencia en Metrados, Costos y Presupuestos en carreteras asfaltadas y/o vías urbanas y/o corredores viales y/o vías expresas a nivel de ejecución de obra y/o Obras de Mejoramiento y Rehabilitación vial.

3 01Especialista en Suelos y Pavimentos

Ingeniero Civil

Ingeniero Civil, Colegiado y Habilitado, con 24 meses de experiencia en la especialidad de suelos y pavimentos en carreteras asfaltadas y/o vías urbanas y/o corredores viales y/o vías expresas a nivel de ejecución de obra y/o Obras de Mejoramiento y Rehabilitación vial.

4 01 Ingeniero de Control de Calidad

Ingeniero Civil

Ingeniero Civil, Colegiado y Habilitado, con 24 meses de experiencia en Control de Calidad en carreteras asfaltadas y/o vías urbanas y/o corredores viales y/o vías expresas a nivel de ejecución de obra y/o Obras de Mejoramiento y Rehabilitación Vial .

5 01

Especialista de Seguridad y Salud

Ingeniero Civil,Ingeniero IndustrialIngeniero de MinasArquitecto

Profesional, Colegiado y Habilitado, con 18 meses de especialista en Seguridad y Salud, con experiencia a nivel de ejecución de obras similares (*)

6 01Especialista en Topografía Topógrafo Técnico en topografía, con 18 meses de experiencia

en Obras de Infraestructura Vial o similar.

7 01 Especialista Técnico de Técnico de laboratorio de suelos y pavimentos, con

25 Absolución de ConsultasSi se aceptará que un profesional puede ser presentado como personal en más de un procesos de selección convocado por EMAPE S.A. ya sea por el mismo u otro proveedor.Considerando que si un profesional se encuentre en dos o más propuestas adjudicatarias, deberá elegir sólo un proceso donde prestará sus servicios profesionales, y el postor adjudicatario realizará el reemplazo luego de la suscripción del contrato y antes de iniciar la ejecución de la obra, con otro profesional con iguales o superiores calificaciones y experiencia al propuesto.

26 Absolución de ConsultasSi se aceptará que un profesional puede ser presentado al cargo de Residente de Obra por dos o más postores.

55


N° CANT CARGO PROFESIÓN EXPERIENCIA - ESPECIALIDADLaboratorio de suelo y pavimento

Laboratorio de suelo y pavimento

18 meses de experiencia en obras de infraestructura vial o similares (*)

(*) Entiéndase por obras similares las siguientes: Obras en carreteras asfaltadas. Obras en vías urbanas y/o corredores viales y/o vías expresas. Obras de Mejoramiento y Rehabilitación vial.

(**) Dicha experiencia la acreditará mediante la presentación de i) contratos y su respectiva conformidad, ii) constancias, iii) certificados o iv) cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del profesional propuesto. Así mismo adjuntará copia del título profesional, copia de la colegiatura y declaración jurada indicando que se encuentra habilitado.

7. MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMO 27 28

El postor deberá presentar una declaración jurada que dispone como mínimo del equipo señalado en el cuadro siguiente. El equipo propuesto puede ser propio, arrendado, con contrato de compra - venta o con promesa de arrendamiento. La Entidad hará las verificaciones para el caso del postor que obtenga la buena pro.

El equipo mecánico deberá estar en óptimas condiciones de operación y ser reemplazado inmediatamente en caso de cualquier avería.

Bastará con la presentación de una declaración jurada en donde se precise que dispone de la maquinaria y equipo mínimo solicitado. Para la firma de contrato deberá presentar la documentación que acredite que el equipo es propio, arrendado, con contrato compra - venta o con promesa de arrendamiento.

RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO MINIMO OBLIGATORIO

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDADCOMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP und 01RODILLO NEUMATICO AUTOPREPULSADO 5.5 - 20 ton und 01RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7- 9 ton und 01MARTILLO NEUMATICO DE 24 kg und 01COMPRESORA NEUMATICA 125-175 PCM, 76 HP und 01COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM, 87 HP und 01CAMION VOLQUETE DE 10m3 – 6x4 – 330HP und 02FRESADORA PARA PAVIMENTOS 565 HP und 01PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 105 HP und 01EQUIPOS DE LABORATORIO DE SUELO, CONCRETO Y ASFALTO gl 01ESTACION TOTAL, NIVEL TOPOGRAFICO, MIRA. und 01

8. PLAZO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

27 Absolución de ConsultasSe confirma que será suficiente con la presentación de una Declaración Jurada. Para la firma de contrato, el postor ganador deberá presentar la documentación que acredite que el equipo es propio, arrendado, con contrato compra - venta o con promesa de arrendamiento.

28 Absolución de ConsultasSi será posible que un profesional pueda ser propuesto a dos cargos diferentes, siempre que se trate uno para elaboración del expediente técnico y el otro para la ejecución de la obra.

54


De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 50º de la Ley de Contrataciones del Estado, queda claramente establecido que el hecho de haber recepcionado la obra no exonera al contratista de sus responsabilidades. Por lo que, para la presente obra, se establece el plazo de responsabilidad para el contratista de siete (07) años, contado a partir de la conformidad de la recepción de la obra.

9. OTRAS PENALIDADES

De conformidad con el artículo166º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado se establecen las siguientes penalidades que son objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.

N° PENALIDADES MULTA

1

SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACIONCuando el contratista no cuenta con los dispositivos de seguridad en la obra tanto peatonal o vehicular incumpliendo las normas, además de las señalizaciones solicitadas por EMAPE S.A. La multa es por cada día.

2/4000

2INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONALCuando el contratista no cumpla con dotar a su personal de los elementos de seguridad. La multa es por cada día.

1/4000

3

PRUEBAS Y ENSAYOSCuando el contratista no realiza las pruebas o ensayos oportunamente para verificar la calidad de los materiales y las dosificaciones y es requerido por el supervisor. La multa será por vez.

1/4000

4RESIDENTE DE OBRACuando el Ingeniero Residente no se encuentra en forma permanente en la obra. La multa es por cada día.

1/4000

5

EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA TÉCNICACuando el contratista no presente los equipos declarados en la propuesta técnica, luego de 07 días de ser requerido por el supervisor. Cuando la falta de este equipo afecte el correcto desarrollo de la Obra.

1/4000

6

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGODe no presentar el Contratista los comprobantes que acrediten la cancelación del citado seguro, dentro de los 10 días siguientes al inicio de obra, se le aplicará la penalidad que se señala.

S/. 400

Las penalidades enumeradas se calcularán aplicando los porcentajes señalados al monto contractual, las mismas que serán deducidas de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final, o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

55


TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO:

“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. METROPOLITANA (HUANCARAY) TRAMO: AV. JAVIER PRADO - VIA DE EVITAMIENTO, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE SANTA ANITA Y

ATE – PROVINCIA DE LIMA - LIMA”, PRIMERA ETAPA Y SEGUNDA ETAPA”

1.00ASPECTOS GENERALES

1.1 ANTECEDENTES

EMAPE S.A. es una empresa que tiene entre sus objetivos, la de realizar trabajos de mantenimiento, rehabilitación, construcción, conservación y mejoramiento de la Infraestructura Vial que está bajo su administración, pudiendo asimismo realizar otras actividades, obras y servicios relacionados con su objeto social que acuerde su Directorio o le encargue la Municipalidad Metropolitana de Lima.

La Municipalidad Metropolitana de Lima ha incluido dentro de su programa de Proyectos el “Mejoramiento de la Infraestructura Vial de la Av. Metropolitana (Huancaray) Tramo: Av. Javier Prado –Vía Evitamiento, Ubicado en los Distrito de Santa Anita y Ate-Provincia de Lima-Lima”.

La Municipalidad Metropolitana de Lima ha encargado a EMAPE S.A., contratar los servicios de una empresa consultora para el desarrollo del estudio definitivo a nivel de Expediente Técnico del Proyecto “Mejoramiento de la Infraestructura Vial de la Av. Metropolitana (Huancaray) Tramo: Av. Javier Prado – Vía Evitamiento, Ubicado en los Distrito de Santa Anita y Ate-Provincia de Lima-Lima”.

1.2 UBICACIÓN DEL PROYECTOEl proyecto en estudio se encuentra Ubicado entre la vía de Evitamiento hasta la Av. Javier Prado de la vía denominada Avenida Metropolitana, en el distrito de Santa Anita y Ate, de la provincia y departamento de Lima, está localizado en el sureste de Lima Metropolitana.

1.3 ALCANCES DEL SERVICIOComprende el desarrollo de los Estudios Definitivos, para la ejecución de la obra correspondiente al proyecto: “Mejoramiento de la Infraestructura Vial de la Av. Metropolitana (Huancaray) Tramo: Av. Javier Prado – Vía Evitamiento, Ubicado en los Distrito de Santa Anita y Ate-Provincia de Lima-Lima”, Primera Etapa y Segunda Etapa, los cuales suman aproximadamente una longitud de 6.2 km. El consultor desarrollara 2 Expedientes Técnicos a nivel de Ejecución de Obra, de la siguiente manera:

a) PRIMERA ETAPA. -

http://es.wikipedia.org/wiki/Lima_Metropolitana

54


Tramo 1: Av. Javier Prado - A v. Separadora Industrial.- Este tramo tiene una longitud aproximadamente de 1,700.00 m, en esta primera etapa se desarrollara por completo: pistas secundarias y principales, separadores laterales y centrales, veredas y sardineles; de acuerdo a lo estipulado en la sección vial normativa C-221 de la Ordenanza N° 341 – MML.

Tramo 2: Av. Separadora Industrial (22 de Junio) - A v. Colectora Industrial.- Este tramo tiene una longitud aproximadamente de 2,160.00 m, en esta primera etapa se desarrollara por completo: pistas secundarias y principales, separadores laterales y centrales, veredas y sardineles; de acuerdo a lo estipulado en las secciones viales normativas C-147 y C-148 de la Ordenanza N° 341 – MML.

Tramo 3: Av. Colectora Industrial - A v. Ruiseñores.- Este tramo tiene una longitud aproximadamente de 1,060.00 m, en esta primera etapa se desarrollara en forma parcial: pistas secundarias y principales, separadores laterales y centrales, veredas, sardineles y canal de regadío; de acuerdo a lo estipulado en las secciones viales normativas C-148 y C-149 de la Ordenanza N° 341 – MML

55


En esta etapa el consultor deberá contemplar el diseño geométrico para la transición de la vía de seis a cuatro carriles para el tránsito vehicular, incluyendo en ella todos los elementos de seguridad para evitar accidentes.

Lo mencionado en el párrafo anterior se hace necesario toda vez que en este tramo existen predios que han invadido la sección vial normativa y se requiere un trabajo de Saneamiento Físico Legal de dichos predios antes de proceder a la ejecución de las obras civiles faltantes.

Tramo 4: Av. Ruiseñor - Vía de Evitamiento.- Este tramo tiene una longitud aproximadamente de 1,286.18 m, en esta primera etapa se desarrollara por completo: pistas secundarias y principales, separadores laterales y centrales, veredas y sardineles; de acuerdo a lo estipulado en las secciónes viales normativas C-150 y C-151 de la Ordenanza N° 341 – MML.

b) SEGUNDA ETAPA.- Tramo 3: Av. Colectora Industrial - A v. Ruiseñores.-

Este tramo tiene una longitud aproximadamente de 1,060.00 m, en esta segunda etapa se desarrollara la obra civil restante: pistas secundarias y principales, separadores laterales y centrales, veredas y sardineles; de acuerdo a lo estipulado en las secciones viales normativas C-148 y C-149 de la Ordenanza N° 341 – MML.

Al igual que en la primera etapa el consultor deberá contemplar la demolición de la vía de transición así como la reubicación de los elementos de seguridad para evitar accidentes; así como el cuantificar y presupuestar la cantidad de predios a que deberán ser demolidos por estar dentro de la sección vial normativa.

El consultor deberá de presentar un Expediente Técnico por cada Etapa, cada expediente deberá contener documentos por cada especialidad: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Memoria de Cálculo, Sustento de metrados, Presupuesto de obra, Análisis de Precios Unitarios, Relación de Insumos, Gastos Generales Directos e Indirectos, Formula Polinómica, Programación de Ejecución de Obra PERT-CPM y GANTT, Calendario Valorizado de Obra, Planos de obra, fotografías, documentación cursada a entidades de servicio público (energía eléctrica, telefonía, agua y desagüe, gas, etc.), en caso se requiera reubicación de postes, tuberías y otros.

Se presentará un presupuesto individual por cada tramo que conforman la Primera Etapa y Segunda Etapa y un general por la sumatoria de las 2 etapas y representaran el íntegro del Proyecto en estudio.

SEGUNDA ETAPA, AREA DE ESTUDIO

54


1.3.1 ESTUDIO DE TRÁFICOEL CONSULTOR realizara el Estudio de Tráfico y dentro de los aspectos técnicos relacionados con los procedimientos del estudio de tráfico, el cual deberá cumplir con las siguientes Normas:

Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras y modificatorias.

Manual de diseño geométrico de vías urbanas - VCHI

55


El presente estudio deberá incluir lo siguiente, el mismo que tiene carácter obligatorio más no limitativo:

Inspección y evaluación cualitativa de las características del flujo vehicular en las vías que conforman la zona a estudiar a efectos de identificar los tramos con características relativamente homogéneas y las intersecciones importantes.

Definición del punto de aforo, EL CONSULTOR sustentara la importancia de dicho punto con LA ENTIDAD.

Levantamiento del Tráfico vehicular de acuerdo al ítem anterior en un intervalo de dieciséis (16) horas en siete días de la semana (Lunes a Viernes, Sábado y Domingo) en ambos sentidos de la vía, la elección de los días deberá ser coordinada con la supervisión (conteo clasificado).

Cálculo del IMDS e IMDA actual y proyectado; sustentación de las tasas de crecimiento de vehículos livianos y pesados a ser usados en el IMDA; los factores de corrección para vehículos livianos y pesados, deberá estar referido a una vía de similares características a la estudiada.

Flujo gramas de la variación de los diferentes tipos de vehículos actual y proyectado. Calculo del tráfico normal, generado e inducido. Calculo de los Ejes Equivalentes; los valores de los Factores Equivalentes de Carga a utilizar

deberán de estar sustentado y de acuerdo a la normativa del MTC. Calculo de la Capacidad y niveles de servicio para la vía en estudio, para el transito actual y

proyectado (en función de factores tales como la velocidad media de recorrido y densidad de circulación continua).

Conteo peatonal direccional por un lapso de tiempo de 8 horas punta en tres (03) días típicos de la semana, en las esquinas donde sea susceptible la construcción de paraderos.

Identificación de los Niveles de Servicio de la intersección actual y a futuro con el proyecto.

1.3.2 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.-El consultor efectuará los levantamientos topográficos de la Avenida en estudio y sus áreas de influencia; y efectuará los levantamientos topográficos necesarios y/o complementarios en zonas o sectores que requieran más detalle. En todo caso la información topográfica que entregue el consultor deberá satisfacer los requisitos expresados a continuación, sin ser estos limitativos:

Los levantamientos topográficos se efectuarán con estación total por radiación a partir de los vértices de las poligonales, cuyas coordenadas topográficas serán obtenidas de los puntos de control de georeferenciación para el control planimétrico.

Se colocarán BMs (Bench Mark) monumentados con hitos de concreto cada 500 m (cada BM deberá de llevar inscrito la cota nivelada), en lugares debidamente protegidos, fuera del alcance de los trabajos y referenciados a puntos inamovibles, tomando como referencia las cotas de los hitos de control vertical del IGN más cercanos que existan en la zona.

Las cotas de los BMs y de las poligonales de apoyo, se nivelaran diferencialmente (geométricamente) y se cerrarán cada 500 m. con nivelación de ida y vuelta. La tolerancia de cierre será de 0.012 √k metros (k: distancia nivelada en kilómetros).

Representación Gráfica del Terreno

Detalles Planimétricos- Se representarán todos los detalles y particularidades de la superficie del terreno, tales como: vías existentes, cursos de agua, cercos, postes, cables, tapa de buzones, tuberías etc. (debidamente representados mediante una simbología adecuada).

Detalles Altimétricos.- Se representará la altimetría del terreno generadas en el levantamiento, el que deberá mostrar todos los detalles altimétricos, mediante las curvas de nivel, diferenciando las curvas maestras de las intermedias por el color y grosor del trazo, debiendo estar las primeras debidamente acotadas. El intervalo entre las curvas de nivel debe ser de 0.20 metros. Se deberá indicar los puntos en las cumbres y en las depresiones mediante su cota respectiva.

Plano Topográfico.- Se elaborará el plano topográfico a escala 1:500 con indicación de los ejes coordenados, señalando los valores Norte y Este de cada retícula del sistema de coordenadas, la distancia entre los ejes de coordenadas, debe ser de 50 metros.

La topografía deberá incluir todos los detalles existentes, incluyendo cotas, tapas de buzones, postes, etc. debiendo coordinar con las entidades que administren los servicios de energía eléctrica, agua y desagüe etc. indicando el ancho de la vía, bermas, intersecciones con vías de acceso a la pista principal.

54


Se obtendrán las cotas de todos los puntos de los ejes, levantándose el perfil longitudinal del terreno.

Las secciones transversales se obtendrán en cada punto del eje, en un ancho no menor de 30 metros a cada lado, debiendo permitir la obtención de los volúmenes de movimientos de tierra y el diseño de obras de arte.

Se tomarán secciones, perfiles y niveles en los cruces con otras vías, canales, acequias y otros que tengan incidencia en el trazo, para poder definir las soluciones más convenientes.

Deberá realizar un inventario de todas las obras de arte, alcantarillas, etc., indicando su ubicación, sus dimensiones.

El Consultor deberá demostrar con certificados de calibración emitidas por empresas reconocidas, el buen estado de los equipos topográficos a utilizar. Los certificados de calibración no podrán tener una antigüedad mayor a seis meses durante la ejecución de los trabajos de campo.

Presentación de PlanosEL CONSULTOR presentará los planos de ubicación, planta, perfil, y secciones transversales y de detalles a escalas convenientes con su respectiva memoria descriptiva.

No se aceptará superposición de información.

El tamaño del texto de los nombres, valores de las coordenadas, ángulos distancias, progresivas, cotas de las curvas maestras, etc., deberá permitir su lectura, a la escala de presentación fijada para la revisión.

Deberá indicar los nombres de las avenidas, calles etc., próximos a la zona del proyecto, señalando los límites del proyecto.

1.3.3.- EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS VÍAS EXISTENTES.-En este ítem el consultor deberá de evaluar el estado del pavimento existente el cual tiene por objeto determinar el tipo de fallas presentado, severidad del daño, área del deterioro y metrado, y como consecuencia de ello se puede determinar el grado de severidad y tipo de gestión de mantenimiento en el área estudiada.

El consultor presentara un plano dando cuenta de la ubicación de cada uno de las áreas estudiadas acotadas adecuadamente y referenciadas a un predio o lote, se presentara una memoria descriptiva del tipo de metodología aplicada, fotografías, unidades de muestreo y como resultado de esta evaluación se establecerá el estado del avance del deterioro del pavimento y el nivel de intervención que requiere el pavimento a la fecha de su evaluación.

Paralelamente a la evaluación superficial del pavimento el consultor deberá realizar ensayos destructivos (pruebas diamantinas) en el Pavimento existente para determinar el espesor del paquete estructural que compone el pavimento.

1.3.4. DISEÑO DE PAVIMENTOCon la información adicional y complementaria del estado del pavimento existente, estudio de Suelos y Canteras así como del estudio de tráfico, EL CONSULTOR, elaborará el diseño del paquete estructural del pavimento y el periodo de duración, para lo cual estudiará y analizará la estructuración del pavimento en función de la capacidad de soporte del suelo de la sub rasante, del tráfico previsto y alternativas de mantenimiento vial.EL CONSULTOR deberá de evaluar el paquete estructural del pavimento existente (Sub base, base y carpeta de asfalto) respecto al tráfico actual y proyectado, de tal forma de sustentar técnicamente un posible recapeo, utilización de geomallas, rehabilitación total entre otros.

En cuanto a los aspectos técnicos relacionados con los procedimientos de diseño estructural para el pavimento, EL CONSULTOR desarrollará, básicamente, las metodologías AASHTO versión 1993 o superior y la del ASPHALT INSTITUTE en su última versión, dependiendo del tipo de superficie de rodadura que analice o alguna otra que se encuentre contemplada en la normatividad vigente del MTC.

55


Los valores obtenidos para la carpeta estructural del pavimento con los métodos antes mencionados deberán ser comparados con lo indicado en la Norma Técnica CE 010 PAVIMENTOS URBANOS, de igual manera para las especificaciones técnicas del material de sub base, base y asfalto, asi el caso lo amerite.

Sin ser limitantes las soluciones convencionales para cada tramo que debe plantear EL CONSULTOR, comprenderán entre otras las siguientes actividades:

Pavimento Flexible y Mixto de ser el casoo Refuerzos por insuficiencia estructural (con o sin fresado).o Capas delgadas y sellos para controlar deterioros de textura.o Reparaciones en sectores colapsados.o Recomposición de bermas.o Parchados superficiales en la superficie de rodadura y en las bermas.o Parchados profundos por deficiencia estructural.o Tratamientos de fisuras y grietas.o Colocación de carpeta asfáltica de acuerdo a diseño.o Colocación de carpeta asfáltica sobre las losas de concreto, de ser el caso.o Capa nivelante, de ser el caso.

La Memoria Descriptiva del estudio debe contener la Memoria de Cálculo del Diseño de Pavimentos con los sustentos de todos los parámetros utilizados, así como la versión digital para su evaluación..

1.3.5. ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS CON FINES DE PAVIMENTACIÓNEL CONSULTOR realizara el estudio de suelos, mediante la prospección de calicatas a una profundidad mínima de 1.50m debajo del nivel de sub rasante, en caso de encontrase a esa profundidad material de relleno contaminado se profundizara la excavación hasta llegar al nivel de terreno natural; de preferencia la ubicación de las calicatas será en los cruces de vías, pudiendo emplearse puntos intermedios, que permitan establecer la estratigrafía a lo largo de la vía, la información que presente el consultor tendrá los siguientes alcances, no siendo estos limitativos, el resultado de los estudios deberá estar indicado en las conclusiones, valores obtenidos para el Diseño del Pavimento.

La cantidad de calicatas a realizar por el consultor estará determinado por la Norma Técnica CE010 Pavimentos Urbanos; y se tomaran muestras alteradas de los estratos que se componga el terreno natural para ser llevadas a laboratorio para sus respectivos ensayos.

Las técnicas de investigación de campo, ensayos de laboratorio, requisitos de los materiales, pruebas de control y gabinete, están orientados a desarrollar las actividades que permitan evaluar y establecer las características físico-mecánicas del terreno natural y la estructura de la sub rasante sobre la cual se proyectará el pavimento; para tal fin se deberá tomar en cuenta la Norma Técnica CE010 Pavimentos Urbanos, Manual de Ensayos de Materiales para Carreteras del MTC (EM-2000), así como las Normas vigentes del MTC; A continuación de describen las más representativas sin ser estas limitantes:

EL CONSULTOR deberá establecer el Perfil Estratigráfico (Horizontal 1:10000 y Vertical 1:12.5) de la Avenida, para lo cual deberá efectuar prospecciones de acuerdo a lo indicado por los manuales y normas vigentes del MTC. La profundidad de estudio será como mínimo de 1.50 m debajo de la línea de subrasante proyectada.

EL CONSULTOR por cada calicata efectuada presentará un Registro de Excavación, donde indicará los espesores y descripción (tipo de material, color, compacidad, etc.) de cada uno de los estratos encontrados; además deberá presentar vistas fotográficas de cada una de las calicatas, donde se aprecie los estratos encontrados y la profundidad de la excavación. La descripción de los suelos se efectuará empleando estrictamente la nomenclatura ASTM D-2488.

Las calicatas deben ser protegidas, para su evaluación y estar debidamente referidas al sistema de poligonal para su ubicación. Por seguridad vial las calicatas serán debidamente rellenadas y compactadas una vez que haya sido concluida la evaluación y el muestreo de cada uno de los estratos encontrados en cantidades suficientes para la ejecución de los correspondientes ensayos de laboratorio.

La cantidad de material muestreado debe ser tal que permita efectuar ensayos de verificación, en especial de los estratos seleccionados para la ejecución de Proctor y CBR.

Los ensayos de laboratorio de Mecánica de Suelos a efectuarse a las muestras de cada estrato encontrado en cada prospección, se desarrollarán de acuerdo a lo requerido por el Manual de Ensayos de Materiales para Carreteras del MTC (EM-2000), tales como:

- Análisis Granulométrico por tamizado - Humedad Natural

54


- Límites de Atterberg (Limite Líquido, Limite Plástico, Índice de Plasticidad)- Clasificación de Suelos por los Métodos SUCS y AASHTO.- Y otros requeridos.

Además se efectuará ensayos de Proctor Modificado y California Bearing Ratio (CBR) del terreno de fundación por cada tipo de suelo.

Con la finalidad de establecer el CBR de Diseño, se efectuará el análisis de los suelos desde el punto de vista de capacidad de soporte para el pavimento proyectado. El CBR de diseño, para la estructuración del pavimento, es el valor de mayor incidencia en el sector; luego dicho CBR de diseño se empleará para establecer el Módulo Resiliente de Diseño.

EL CONSULTOR para cumplir con los plazos establecidos procederá a ensayar las muestras de suelos en laboratorio, siendo responsable de la exactitud y confiabilidad de los resultados.

EL CONSULTOR elaborará el Perfil Estratigráfico de la via en estudio, en base a la información tomada en campo y a los resultados de ensayos de laboratorio y representará en forma gráfica los tipos de suelos y características físico – mecánicas, espesor de los estratos, nivel freático y demás observaciones que considere EL CONSULTOR. Evaluará el Perfil Estratigráfico y de acuerdo a las características físicas –mecánicas determinará sectores críticos y sectores de características homogéneas.

La Memoria Descriptiva del Estudio de Suelos, deberá considerar la descripción de los suelos encontrados, condición actual de la superficie de rodadura y condición estructural del terreno de fundación.

Toda la información textual deberá estar debidamente asistida por certificados de Ensayos y complementos gráficos, como fotografías, mapas, planos geológicos, geotécnicos y geodinámicas a escalas de acuerdo a las normas vigentes.

Conclusiones indicando los Parámetros de Diseño.

El estudio de suelos deberá acompañarse con certificados respectivos de los ensayos realizados, planos de ubicación de sondeos, perfil estratigráfico y otros, así como los certificados de calibración de los equipos usados con una antigüedad no mayor a un (01) año.

Para la obtención del agregado grueso y fino así como del material de base granular a ser usado en la sub base, base, asfalto en caliente de la estructura del pavimento de la vía en estudio; sardineles, veredas y Canal de regadio, el consultor presentara los certificados de los materiales los cuales deberán de cumplir las exigencias técnicas de la Norma Técnica CE010 Pavimentos Urbanos, Manual de Ensayos de Materiales para Carreteras del MTC (EM-2000), así ccomo las Normas vigentes del MTC; De igual manera deberá presentar certificado de calidad del agua a utilizar en obra,

1.3.6. DISEÑO GEOMETRICO VIALEl consultor desarrollara el diseño geométrico del proyecto, el cual debe desarrollarse cumpliendo las normas de diseño de carreteras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, teniendo en cuenta lo proyectado en el estudio de Pre-Inversión

i. Normatividad El diseño deberá estar sujeto a las siguientes Normas: Manual de Diseño Geométrico de Carreteras (DG-2001) y modificatorias. Especificaciones Técnicas Generales para Construcción de Carreteras (EG-2000). Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras y

modificatorias. Complementariamente se aplicarán las Normas de Diseño AASHTO. Normas Establecidas por la Municipalidad Metropolitana de Lima en la Ordenanza N°341-

2001-MML del Sistema Vial Metropolitano.

Para el diseño se utilizarán programas de cómputo (software) de diseño vial, que cuenten con aceptación internacional o nacional.

ii. Características de DiseñoEl Consultor, estudiará y propondrá, la velocidad directriz, distancias de visibilidad de parada y sobrepaso y las secciones típicas de diseño, etc.

a) Se diseñará en planta perfil y secciones transversales, la Avenida, las vías de servicio y las vías transversales involucradas dentro del área del proyecto.

55


b) Se requiere conseguir un alineamiento horizontal homogéneo, donde tangentes y curvas se sucedan armónicamente, evitando en lo posible la utilización de radios mínimos.

c) Se indicarán los puntos del eje, distanciados cada 20 metros en tangente y 10 metros en curvas, identificándolos mediante la progresiva correspondiente.

d) Se diseñará la rasante en los ejes de las vías proyectadas.

iii. Replanteo

Deberá efectuar el replanteo de la poligonal del eje, utilizando estación total.

a) Se efectuará la materialización de los ejes definidos en el Diseño Geométrico, estacando cada 20 metros para tramos en tangente y cada 10 m para tramos en curva o de existir variaciones bruscas en el relieve del terreno.

b) El estacado del eje deberá referenciarse mediante progresivas pintadas y ubicadas al borde de la vía o en lugares visibles fuera del tráfico y sobre puntos fijos que perduren durante la ejecución del estudio como roca, muros, parapetos, etc.

c) El perfil longitudinal del eje de la vía proyectada, será determinado de la nivelación geométrica de las estacas replanteadas en el terreno.

iv. Presentación de Planosa) La presentación de los planos deberá cumplir con las normas vigentes.

b) Los planos de Planta y Perfil, deberán ser presentados a colores.

c) No se aceptará superposición de información.d) El tamaño del texto de los nombres, valores de las coordenadas, ángulos distancias,

progresivas, cotas de las curvas maestras, etc., deberá permitir su lectura, a la escala de presentación fijada para la revisión.

e) Deberá indicar los nombres de las arterias que acceden a la Av. Metropolitana del Proyecto.

1.3.7. DISEÑO ESTRUCTURAL DE CANAL DE REGADIO EXISTENTES.-El consultor desarrollara el diseño estructural más conveniente para encauzar las aguas que discurren por el canal natural de tierra existente, la propuesta de diseño deberá evitar el posible desborde por aumento de caudal y/o restos de maleza, basura y otros que pueda perjudicar el libre tránsito del agua.

Para tal fin se deberá de coordinar con la Junta de Regantes o Usuarios al que corresponda el canal existente, solicitando información de caudales máximos y mínimos, toma existente y otros elementos necesarios para el diseño del nuevo canal.

1.3.8. DISEÑO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIALEl Consultor deberá efectuar el estudio y diseño de la señalización tanto vertical como horizontal, de acuerdo a la necesidad de la misma y en concordancia con el Manual de Dispositivos para el Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras vigente.

El diseño de la señalización deberá ser compatible con el diseño geométrico, de manera que las señales contribuyan a la seguridad vial y tengan buena visibilidad, en concordancia con la velocidad del tránsito.De acuerdo a los resultados de los estudios de seguridad vial, deberá tener especial atención en el diseño de la señalización, utilizando señales de mayor dimensión con colocación repetitiva a intervalos previos, de reductores de velocidad tipo resalto, elementos sonoros, sistemas de contención de vehículos tipo barreras de seguridad o guardavías, delineadores, tachas, etc.

Las dimensiones y características especificadas, deberán ser concordantes en los diferentes documentos que componen el Expediente Técnico: Memoria Descriptiva, Planos, Especificaciones Técnicas, Metrados etc. Las especificaciones técnicas tanto para la señalización horizontal, vertical y demás elementos propuestos, deberán precisar los materiales, dimensiones y calidades para cada una de las partidas.

54


1.3.9. DISEÑO Y UBICACIÓN DE PARADEROS DE TRANSPORTE PÚBLICO.EL CONSULTOR deberá efectuar el estudio de la ubicación y diseño de los paraderos de Transporte público a instalarse a lo largo de la avenida Metropolitana, en función al espacio físico de las veredas proyectadas, afectación de los ingresos y salidas de los predios, nivel de demanda, conteo peatonales, tipo de público usuario (mercados, hospitales, cines, etc).

1.3.10.ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTALEl Estudio de Impacto ambiental a considerar en el expediente deberá contener como mínimo lo siguiente:

Identificación del Área de Influencia del proyecto, Directa e Indirecta. Estudio de la Línea Base. Identificación de impactos ambientales. Evaluación del potencial y estado actual del medio social y urbano en el que se desarrollará

el proyecto, asimismo identificar, predecir, interpretar y comunicar los probables impactos ambientales que se originarían en las etapas de demolición, construcción y operación de este proyecto. Estableciendo Planes de Manejo Ambiental que conlleve a la ejecución de acciones preventivas y/o correctivas para cada etapa del Proyecto.

Plan de manejo de los impactos ambientales por cada etapa del proyecto. Programa de monitoreo ambiental de los componentes ambientales significativos. Se consultará los planes y programas gubernamentales y privados a nivel nacional,

regional o local que existan en el área de influencia, a fin de evaluar su compatibilidad con el desarrollo del proyecto.

Se diseñará las medidas de prevención, corrección, compensación y mitigación de impactos a fin de garantizar la óptima gestión ambiental del Proyecto.

Establecer los programas de monitoreo ambiental. Medidas de mitigación. Establecer los programas de educación y capacitación ambiental. Desarrollar e implementación los planes de contingencias para cada una de las etapas del

proceso constructivo. Participación pública

1.3.11.EVALUACIÓN DE INTERFERENCIASEl consultor evaluara y elaborará planos con el inventario de la parte visible de las instalaciones de servicio público que presenten algún tipo de interferencia para con el proyecto.

El consultor solicitara además a las empresas concesionarias de servicio públicos (Sedapal, luz del sur, Edelnor, telefónica, Calidda, etc) le proporcione información de la estructura de servicios que dicha entidad tenga en las zonas del proyecto en las que se estime que podrían presentarse interferencias de estas para con el proyecto.

1.3.12.COORDINACIONES CON TERCEROSEL CONSULTOR coordinará las Interferencias de las Redes Existentes con las Empresas de Servicios respectivas. Verificar la no interrupción de las redes de desagüe y la no presencia de tendidos subterráneos que sean incompatibles con la zona del proyecto. Para ello se coordinara con las Entidades relacionadas al área del proyecto (SEDAPAL, LUZ DEL SUR, TELEFONICA u otros relacionados).

El consultor coordinara con las Instituciones (Municipalidad Metropolitana de Lima, Municipalidad de Ate, Municipalidad de Santa Anita, etc.) documentación e información actualizada que respalde el Estudio Definitivo en toda el área de influencia del Proyecto.

1.3.13.PLAN DE DESVIOSEl consultor en base a los diseños y procedimientos constructivos planteados, elaborará el Plan de Desvíos Vehicular, para lo cual evaluara las vías alternas posibles a usar, definiendo la señalización e intervenciones necesarias para su buen funcionamiento, considerando el deterioro del pavimento por el tráfico desviado.La alternativa propuesta por el consultor deberá indicar el desvío en ambos sentidos para vehículos ligeros y pesados.

55


1.3.13.- SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.-EL CONSULTOR deberá de incluir dentro de la elaboración del expediente técnico la seguridad y salud ocupacional para la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades que se deberán de realizar en la ejecución de la obra.

1.3.14.- EXPEDIENTE TECNICO: METRADOS, ESPECIFICACIONES TECNICAS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓNLas memorias de cálculo y descriptivas, sustento de metrados, Especificaciones Técnicas, Presupuesto de Obra, Análisis Unitarios y otros necesarios, deberán de cumplir en su estructuración y desarrollo técnico con las siguientes Normas, Manuales, Resoluciones y otros que a continuación se indican sin ser estos limitativos:

a) Norma Técnica CE 010 Pavimentos Urbanosb) Resolución de Contraloría RC N° 072-98-CGc) Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras y modificatorias.d) Manual de diseño geométrico de vías urbanas - VCHIe) AASHTO versión 1993 o superior y la del f) ASPHALT INSTITUTE – Diseño de Pavimentosg) Manual de Ensayos de Materiales para Carreteras del MTC (EM-2000), asi como las Normas vigentes

del MTC; h) Manual de Diseño Geométrico de Carreteras (DG-2001) y modificatorias.i) Especificaciones Técnicas Generales para Construcción de Carreteras (EG-2000).j) Ley General del Ambiente N° 28611k) Ley N° 27446 del sistema de evaluación de impacto ambiental, y sus modificaciones

Los planos, sustento de metrados, especificaciones técnicas y análisis de precios unitarios se corresponderán estrechamente y estarán compatibilizados entre sí, en los procedimientos constructivos, métodos de medición, y bases de pago.

Los metrados se efectuarán considerando las partidas de obra a ejecutarse, la unidad de medida, los diseños propuestos indicados en los planos y detalles constructivos específicos.

Los metrados serán detallados para cada partida específica del presupuesto, y se incluirán diagramas, secciones y croquis típicos en donde corresponda y sea necesario para el sustento de los metrados y análisis de precios unitarios.

Las Especificaciones Técnicas serán desarrolladas para cada partida del proyecto, en términos de especificaciones particulares y serán concordantes con la naturaleza de la obra las que tendrán como base las recomendaciones y soluciones formuladas por cada especialista.

Los análisis de precios unitarios se efectuarán para cada partida y sub partida necesarias de acuerdo a las características particulares de la obra, considerando la composición de mano de obra, equipo y materiales, el rendimiento de la mano de obra y equipo correspondientes incluyendo fletes, impuestos, seguros; en general todo valor consignado en los análisis de precios deben estar debidamente sustentadas. Los análisis se elaborarán en forma detallada, tanto para los costos directos, como los indirectos (Gastos Generales Fijos, Variables y Utilidad).

El Presupuesto de obra deberá ser calculado basado en los metrados y los análisis de precios unitarios, diferenciando los costos directos, indirectos y el IGV que corresponda. El presupuesto, Análisis Unitario, Relación de Insumos y equipo mínimo, Formula Polinómica, Gastos Generales y otros necesarios, deberá ser elaborado usando un programa similar al S10.

EL CONSULTOR deberá formular el cronograma de ejecución de obra. El cronograma se elaborará considerando todas las partidas consignadas en el presupuesto de obra, empleando el método PERT-CPM y GANTT utilizando el software MS Project u otro similar, identificando las actividades o partidas que se hallen en la ruta crítica del proyecto. Asimismo presentará un cronograma valorizado de ejecución de obra, cronograma de adquisición de materiales y cronograma de utilización de equipos, concordado con el cronograma de ejecución de obra.

También deberá presentar la relación del equipo mínimo necesario para asegurar el cumplimiento de los trabajos en los plazos programados.

Formulación de costos y del presupuesto referencial de ejecución de la Obra.

Elaboración de fórmulas polinómicas de reajuste de precios.

Determinación de plazo de ejecución de la Obra y elaboración de calendarios y cronogramas de avance de Obra.

54


Memorias descriptivas y de cálculo en las especialidades de arquitectura, estructuración y cimentación, instalaciones sanitarias y eléctricas.

Absolución permanente de las consultas referidas a la documentación técnica que elabore o presente como parte del mismo.

1.3.15.- INFORMACIÓN QUE BRINDARA LA ENTIDAD. LA ENTIDAD suministrará a EL CONSULTOR, una copia simple de los siguientes documentos:

Perfil de Inversión Pública del “Mejoramiento de la Infraestructura Vial de la Av. Metropolitana (Huancaray) Tramo: Av. Javier Prado –Vía Evitamiento, ubicado en los Distrito de Santa Anita y Ate-Provincia de Lima-Lima”, de código N° 212312, con la verificación de viabilidad 10.Jul.12.

EL CONSULTOR evaluará toda la información que le facilite LA ENTIDAD. Sin embargo EL CONSULTOR, será el único responsable por la forma como aplique dicha información para la obtención de las conclusiones y recomendaciones que efectúe como resultado del Servicio.

2.00ETAPAS DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

2.1 PRIMER INFORME.-EL CONSULTOR presentara de manera obligatoria el Primer Informe para la primera y segunda etapa, dentro de los tres (03) días calendario de iniciado el plazo contractual; el cual contendrá la siguiente documentación

a) Cronograma Calendarizado del Plan de Trabajo para la elaboración del estudio en las dos etapas antes mencionadas, correspondiente al programa de ejecución del estudio.

b) Relación de profesionales que participaran en los estudios (personal profesional, técnico y de apoyo).

2.2 SEGUNDO INFORME.-En este ítem EL CONSULTOR presentara el segundo informe para la primera y segunda etapa a los treinta (30) días calendario de iniciado el plazo contractual; Se presentará a nivel de anteproyecto, incluyendo alcances del servicio para cada una de las especialidades indicadas

a) El CONSULTOR, desarrollara los estudios de acuerdo a lo indicado en el ítem 1.3, así como de las Normas Técnicas, Manuales, dispositivos y Reglamentos vigentes así como de sus modificatorias

b) El CONSULTOR tomara en consideración el efecto del desarrollo del proyecto respecto al entorno urbano.

- Identificación del área de influencia del proyecto. - Sustentar el sistema estructural del proyecto y el dimensionamiento preliminar de los

elementos, en base a los estudios de flujo vehicular y peatonal y en relación a las funciones del proyecto y la función urbana.

Segundo Informe Estado

Estudio de Trafico Completo

Levantamiento Topográfico Completo

Evaluación del estado actual de las vías existentes Completo

Estudio de Mecánica de Suelos con fines de Pavimentación Completo

Diseño de Pavimentos Avance

Diseño Geométrico Vial Avance

55



Diseño de Señalización y Seguridad Vial Avance

Diseño y ubicación de paraderos de transporte Publico Avance

Diseño estructural de canal de regadío Avance

Estudio de Impacto Ambiental Avance

Evaluación de Interferencias Avance

Coordinación con Terceros Avance

Plan de Desvíos Avance

Seguridad y Salud Ocupacional Avance

Expediente Técnico (Presupuesto, planos, fotos y otros) Avance

2.3 TERCER INFORME – INFORME FINAL.- En este ítem EL CONSULTOR presentara el Tercer Informe el cual será denominado Informe final a los veinte siete (27) días calendario contados a partir de la conformidad del Segundo Informe, El Informe Final estará constituido por la siguiente documentación:


Estudio de Trafico Completo

Levantamiento Topográfico Completo

Evaluación del estado actual de las vías existentes Completo

Estudio de Mecánica de Suelos con fines de Pavimentación Completo

Diseño de Pavimentos Completo

Diseño Geométrico Vial Completo

Diseño de Señalización y Seguridad Vial Completo

Diseño y ubicación de paraderos de transporte Publico Completo

Diseño estructural de canal de regadío Completo

Estudio de Impacto Ambiental Completo

Evaluación de Interferencias Completo

Coordinación con Terceros Completo

Plan de Desvíos Completo

Seguridad y Salud Ocupacional Completo

Expediente Técnico (Presupuesto, planos, fotos y otros) Completo

54


Para la presentación del informe final EL CONSULTOR deberá de cumplir como mínimo de la siguiente información que se detalla líneas abajo:

I. Memoria Descriptiva

Descripción General del Proyecto- Memoria Descriptiva por cada especialidad que conforma el proyecto.- Resumen del Presupuesto de Obra y Cronograma de Ejecución de Obra - Plano de Ubicación, Plano General del Proyecto.- Conclusiones y Recomendaciones

Características Técnicas del Proyecto- Estudio de Trafico- Levantamiento Topográfico.- Evaluación del estado actual del pavimento existente.- Evaluación de interferencias.- Estudio de Mecánica de Suelos.- Diseño de Pavimentos y Geometría vial. - Diseño estructural del canal de regadío.- Estudio de Señalización y Seguridad vial.- Seguridad y Salud Ocupacional- Estudio de Impacto Ambiental- Plan de Desvió

Anexos de Estudios- Topografía.- El Consultor deberá entregar la relación de la poligonal de apoyo del

levantamiento, BMs, PIs y sus referencias; hojas de cálculo, diagramas, tablas y gráficos que hayan servido para la elaboración de los documentos presentados.

- Ensayos de laboratorio, de las muestras de suelo alteradas obtenidas de las calicatas de acuerdo a la Normativa.

- Fotografías del área de estudio.

II. PlanosLos planos tendrán una presentación y tamaño uniforme, debiendo ser entregados debidamente protegidos en portaplanos que los mantengan unidos pero que permitan su fácil desglosamiento. Deberán estar identificados por una numeración y codificación adecuada y mostrarán la fecha, sello y firma del Especialista y del Jefe del Proyecto.

Sin estar limitados a la relación que a continuación se detalla, los planos más importantes y su contenido serán los siguientes:

1. Informe general e índice de planos.2. Plano General de ubicación, mostrando las vías, y proyectos más importantes, dentro del área

de influencia del estudio.3. Plano clave a escala 1/2000 con coordenadas UTM.4. Plano de secciones tipo indicando las dimensiones y demás características de las secciones

transversales, de las vías principales, secundarias, auxiliares, etc.5. Los Planos de Planta y Perfil del proyecto a las escalas 1:500 (H) y 1:50 (V), con la

nomenclatura requerida por las Normas Peruanas. En los planos de planta se indicarán las referencias de los PIs, límites de derecho de vía, ubicación, incluyendo cotas y pendientes, de muros, y otras obras complementarias importantes. Sobre los planos de perfil se señalarán la ubicación y referencia de los BMs, y otras estructuras.

6. Los Planos de secciones transversales indicando las áreas de explanaciones en cada sección, a escala 1:50 en zona urbana.

7. Plano de demoliciones de ser el caso.

55


8. Planos de desvíos y pase provisional9. Planos de Obras Complementarios (Veredas, sardineles, etc.) con detalles10. Planos de señalización y seguridad vial; se presentarán a escala variable e incluirá la

señalización durante la ejecución de la obra; señalización vertical (señales preventivas, restrictivas e informativas); detalle de los postes de fijación; elementos de seguridad vial, barreras de seguridad, tachas, postes delineadores, etc. Además, se presentará un plano general de señalización y seguridad vial, ubicando claramente la correspondiente señalización vertical, horizontal y los elementos de seguridad vial.

11. Planos de Obras de control y protección (calzaduras, muros de contención, etc.).12. Plano de Identificación de Interferencias con empresas de servicio publico.

III. Metrados de ObraSe presentaran los sustentos de los metrados de cada partida que compone el Presupuesto de la obra, en ella se detallara en un cuadro el ítem, descripción de la partida, unidad, metrado, cantidad; si el caso lo amerite se incluirán diagramas, secciones y croquis típicos, en los casos que corresponda y sean necesarios para el sustento del metrado.

IV. Especificaciones TécnicasEste ítem comprende las especificaciones técnicas de las partidas que componen el presupuesto de la obra; incluyendo en ella, descripción de la partida, características de los materiales control de calidad y ensayos durante la ejecución, procedimientos de trabajo, equipo a utilizar, forma de pago, unidad de medida y otros necesarios para enriquecer

Este volumen deberá ser firmado y sellado por cada especialista encargado de su elaboración de acuerdo a su competencia.

V. Presupuesto En este ítem se presentara como mínimo la siguiente documentación:

- Memoria de Costos y Bases de cálculo. - Análisis de Precios Unitarios- Presupuesto de Obra- Fórmulas Polinómicas- Relación de equipo mínimo. - Cronograma de ejecución de obra (GANTT y PERT-CPM)- Cronograma valorizado de ejecución de obra- Cronograma de adquisición de materiales - Cronograma de utilización de equipo

VI. Discos Compactos

El Consultor deberá entregar los discos compactos, con los archivos correspondientes al Estudio, en los formatos AUTOCAD, WORD, EXCEL, S10, MS PROJECT, etc., en una forma ordenada y con una memoria explicativa indicando la manera de reconstruir totalmente el Informe Final.

Los contenidos de los informes para la primera y segunda etapa, a ser presentados por EL CONSULTOR deben estar firmados por el Jefe del Estudio, así como por los profesionales calificados especificados en su Propuesta Técnica, en la parte correspondiente a cada especialidad.

En general, el Consultor presentará los Informes del proyecto en original y una copia, además de un CD conteniendo los documentos del expediente Técnico (cuadros, hojas de cálculo, archivos de programas de ingeniería, presupuesto en S10, programaciones en MS Project y otros). Luego de la aprobación del Informe Final, hará entrega de dos originales firmados por los especialistas y un CD.

Los planos se presentarán en formato A-3 en el primer Informe y para aprobación en el Expediente Técnico. La presentación de planos será en formato A-1 en la edición del Expediente Técnico luego de la aprobación.

54


Los informes que presente y el estudio final estarán sellados (con registro CIP) y visados por el Jefe de Estudio del Consultor y los profesionales de cada especialidad según corresponda, y el Coordinador de estudio de LA EMAPE.

3.00PLAZO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIOEl consultor dispondrá de 60 días calendario, contados a partir de la suscripción del Contrato, para la elaboración del Expediente Técnico. En forma desagregada los plazos máximos, en días calendario son:

a. Primer Informe a los 3 días calendario a partir de la firma del contrato.b. Segundo Informe, a los 30 días calendario a partir de la firma del Contrato.c. Tercer Informe, a los 27 días calendario contados a partir de la aprobación del segundo Informe

Dentro de los plazos establecidos para el consultor en el presente numeral no está comprendido el tiempo que medie desde que el Consultor entregue a EMAPE, los Informes para su revisión, hasta la aprobación de los mismos que extienda EMAPE. Tampoco los plazos que emplee EMAPE en revisar o formular observaciones ni los empleados por el Consultor para el levantamiento de observaciones que reciba.

A la entrega de cada informe, EMAPE a través del SUPERVISOR, dispondrá de 6 días útiles para revisar, evaluar dicho informe y poner en conocimiento del Consultor las observaciones que tuviera. El consultor dispondrá de un plazo de 07 días para levantar las eventuales observaciones.

4.00OTROS ASPECTOS REFERENTES A LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

5.1 SupervisiónLa función de supervisión del Estudio la realizará EMAPE, a través de la Gerencia de Estudios y Proyectos, quien designará a uno o más representantes para que cumplan dicha función y a quien se le denominará el coordinador, el mismo que controlará que el CONSULTOR cumpla estrictamente todas sus obligaciones contractuales; asimismo, inspeccionará todas las actividades que realice el Consultor, incluyendo archivos, métodos de trabajo, personal designado, etc. Además, el Coordinador se encargará de revisar, observar y dar conformidad a los informes inicial, de avance y final emitidos por el Consultor.

El Consultor proporcionará todas las facilidades necesarias a fin de que EMAPE, a través del Coordinador, pueda llevar a cabo el seguimiento de los Estudios y de todas las actividades que conlleve su realización, tanto en los trabajos de campo como en aquellos de gabinete; para lo cual el consultor deberá tener comunicación compatible con la Entidad (rpm).

Las indicaciones y/o recomendaciones del Coordinador, dadas por escrito y firmadas, serán absueltas y tomadas en consideración por el CONSULTOR.

5.2 Programa de Trabajo del EstudioEl programa de trabajo del estudio, será aprobado por EMAPE, quien se reserva el derecho de modificar en cualquier momento el programa de trabajo del consultor si encontrara defectos que pudiesen alterar el plazo contractual o podrá plantear mejoras que permitan optimizar el desarrollo del Estudio.

5.00FORMA DE PAGO

El pago del presente contrato se efectuará de la siguiente manera: A la Conformidad del Informe Inicial : 10% A la conformidad del Primer Informe de Avance : 50% A la conformidad del Informe Final : 40%

6.00REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

El postor deberá incluir en su propuesta técnica la documentación necesaria que acredite el cumplimiento de los siguientes requerimientos técnicos mínimos.

No se admitirá ofertas que no acrediten fehacientemente el cumplimiento de los requerimientos indicados a continuación.

a) Requerimientos Técnicos Mínimos para el Postor

55


Estar inscrito como consultor en el Registro Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) y no estar impedido, sancionado ni imposibilitado para contratar con el Estado

b) Personal Profesional Mínimo Requerido 29

El Consultor deberá contar como mínimo con el siguiente equipo de profesionales:

Personal ProfesionalNº Cargo Profesión Actividad

1 Jefe de Estudio Ingeniero Civil Jefe de Estudio de Rehabilitación, Mejoramiento o Construcción de Carreteras en General

1Especialista en Pavimentos, geotecnia vial, geometría vial,

Ingeniero Civil Especialidad en Diseño de Pavimentos

1Especialista en Estudio de Tráfico, Señalización y Seguridad Vial

Ingeniero Civil o Transporte Estudio de Tráfico, Señalización y Seguridad Vial

1 Especialista en Costos, Metrados y Presupuestos Ingeniero Civil Costos, Metrados, Presupuestos y

programación de obras1 Especialista en Estructuras Ingeniero Civil Diseño estructural del canal existente.

1 Especialista en Impacto Ambiental

Ingeniero especialista en estudios de Impacto Ambiental

Especialista en Evaluaciones Medio Ambientales y/o en Impacto Ambiental”

7.00PROFESIONALES REQUERIDOS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

Jefe de Estudio, Ingeniero Civil.-Ingeniero Civil, colegiado y habilitado, acreditando con constancias y certificados haber participado 24 meses como Jefe de Estudios y/o Jefe de Proyecto, en Elaboración de Expediente Técnico, para Mejoramiento y/o Rehabilitación y/o Construcción de Vías Urbanas y Carreteras en General, debidamente acreditado.

Especialista en Pavimentos, Geotecnia vial y geometría vial.Ingeniero Civil Colegiado y habilitado, acreditado con constancias y certificados haber participado 12 meses como especialista en Diseño de Pavimentos Asfálticos, en elaboración de Expedientes Técnicos, para Mejoramiento y/o Rehabilitación y/o Construcción de Vías Urbanas y Carreteras Asfaltadas en General.

Especialista en Estudio de Tráfico, Señalización y Seguridad Vial, Ingeniero Civil o Transporte.Ingeniero Civil o Transporte; colegiado y habilitado, acreditado con constancias y certificados, haber participado 12 meses como Especialista en Tráfico, Señalización y Seguridad Vial en elaboración de Expedientes Técnicos, para Mejoramiento y/o Rehabilitación y/o Construcción de vías Urbanas y Carreteras Asfaltadas en General.

Especialista en Costos, Presupuestos y Programación, Ingeniero Civil.Ingeniero Civil, colegiado y habilitado, acreditando con constancias y certificados haber participado 12 meses como Especialista en Costos, Presupuestos y Programación, a nivel de expedientes técnicos o estudios definitivos.

Especialista en Estructuras, Ingeniero Civil.Ingeniero Civil, colegiado y habilitado, acreditando con constancias y certificados haber participado 12 meses como Especialista en estructuras de obras de arte en carreteras, a nivel de expedientes técnicos o estudios definitivos.

Especialista en Impacto Ambiental, Ingeniero Civil o Ambiental.

29 Absolución de ConsultasSi será posible que un profesional pueda ser propuesto a dos cargos diferentes, siempre que se trate uno para elaboración del expediente técnico y el otro para la ejecución de la obra.

54


Ingeniero especialista en estudios de Impacto Ambiental; colegiado y habilitado, acreditando con constancias y certificados, haber participado 8 meses como Especialistas en evaluación Medio Ambientales y/o Especialistas en impacto ambiental, a nivel de expedientes técnicos

8.00PENALIDADESEn caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato o si el Consultor no levanta las observaciones en el plazo establecido, se procederá a la aplicación de las multas correspondientes según a lo establecido en el Articulo 165 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1017- Nueva ley de Contrataciones N°29873, Decreto Supremo 138-2012-EF.

10.00 SISTEMA DE CONTRATACIÓNA Suma Alzada

9.00PRESUPUESTO REFERENCIALEl valor referencial asciende a S/. 150, 039.36 (Ciento cincuenta mil treinta y nueve con 36/100 Nuevos Soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Julio del 2012.

DESCRIPCION VALOR REFERENCIAL (S/.)

Elaboración Expediente TécnicoS/. 150, 039.36

(Ciento cincuenta mil treinta y nueve con 36/100 Nuevos Soles)

55


CAPÍTULO IVCRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA

EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)

Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial que los factores permitan la selección de la mejor oferta en relación con la necesidad que se requiere satisfacer.

FACTORES DE EVALUACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS BAJO LAS MODALIDADES DE CONCURSO OFERTA Y LLAVE EN MANO

En caso de la contratación de la ejecución de obras bajo las modalidades de concurso oferta y llave en mano, de acuerdo con el artículo 47 del Reglamento, las Bases deben consignar los siguientes factores de evaluación, necesariamente:

FACTORES DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIOS PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN30

A. EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL (De 15 Hasta 20 puntos)

Criterio:Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la ejecución de obras en general, durante un periodo de diez (10) años a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a cinco (5) veces el valor referencial de la contratación.

Se considerará obra en general a todo tipo de obra.

Acreditación:La experiencia se acreditará mediante copia simple de: contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total.

En los casos que se acredite experiencia con contratos en los que se participó en consorcio, deberá presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa formal o del contrato de consorcio. En caso en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las

M = Monto facturado acumulado por el postor por la ejecución de obras en general

M >= [05] veces el valor referencial:

[20] puntos

M >= [04] veces el valor referencial y < [05]veces el valor referencial:

[16]puntos


[12]puntos


[08]puntos


[04]puntos

30 De acuerdo con el artículo 47 de Reglamento, para la determinación de los puntajes de cada factor de evaluación, deberá considerarse los márgenes aquí establecidos. En ningún caso, podrá establecerse puntajes que excedan dichos márgenes.

54


FACTORES DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIOS PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN

obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, deberá indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 6, referido a la experiencia en obras en general del postor.

La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares servirá para acreditar la experiencia en obras en general.

B EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES (De 30 Hasta 35 puntos)

Criterio:Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la ejecución de obras similares, durante un periodo de DIEZ (10) AÑOS] a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a una (01) vez el valor referencial de la contratación.

Se considerará obra similar a Ejecución de OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN GENERAL con tipologías de: Construcción, Creación, Reconstrucción, Ampliación, Rehabilitación, Mejoramiento u otra que denote la ejecución de obras similares a lo requerido (carreteras asfaltadas y/o vías urbanas y/o corredores viales y/o vías expresas), incluyendo las carreteras o pistas con superficie bicapa, cuyo valor mínimo sea equivalente al quince por ciento (15%) del valor referencial.

Acreditación:La experiencia se acreditará mediante copia simple de: contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total.

En los casos que se acredite experiencia con contratos en los

M = Monto facturado acumulado por el postor por la ejecución de obras iguales o similares

M >= [01] vez el valor referencial: [30] puntos

M >= [0.75] veces el valor referencial y < [01 vez el valor referencial: [20]puntos

M >= [0.50] veces el valor referencial y < [0.75] veces el valor referencial: [10] puntos31

31 El Comité Especial define los rangos de evaluación e indica cuáles son los parámetros en cada rango. Asimismo, podrá cambiar la metodología para la asignación de puntaje.

55



que se participó en consorcio, deberá presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa formal o del contrato de consorcio. En caso en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, deberá indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 7, referido a la experiencia en obras similares del postor.

C. EXPERIENCIA Y CALIFICACIONES DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO (De 30 Hasta 35 puntos)

C.1 PERSONAL PROPUESTO PARA LA CONSULTORÍA DE OBRA

Jefe de Estudio

Criterio:Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto:

Jefe de EstudioSe evaluará en función al tiempo de experiencia como Jefe de Estudios y/o Jefe de Proyectos en prestaciones similares

Especialista en Estudio de Tráfico, Señalización y Seguridad VialSe evaluará en función al tiempo de experiencia como Especialista en Tráfico, Señalización y Seguridad Vial en prestaciones similares

Se entenderá como prestaciones similares:i) La Elaboración de Estudios Definitivos; o,ii) La Elaboración de Expedientes Técnicos.

Ambas consultorías deben referirse a OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN GENERAL con tipologías de: Construcción, Creación, Reconstrucción, Ampliación, Rehabilitación, Mejoramiento u otra que denote la ejecución de obras similares a lo requerido (carreteras asfaltadas y/o vías urbanas y/o corredores viales y/o vías expresas), incluyendo las carreteras o pistas con superficie bicapa.

Acreditación:La experiencia del personal podrá acreditarse con la presentación de (i) contratos con su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otro

Total: 08 Puntos

Se otorgará puntaje por cada personal de la siguiente manera:

Experiencia >= [36] meses adicionales a lo solicitado en los RTM:

[04] puntos

Experiencia >= [24] meses y <[36] meses adicionales a lo solicitado en los RTM:

[03] puntos


[02] puntos

Experiencia < [12] meses adicionales a lo solicitado en los RTM:

[01] puntos

54



documento que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del profesional propuesto.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.

C.1 PERSONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Criterio:Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto:

Ingeniero ResidenteSe evaluará en función al tiempo de experiencia como residente de obra y/o supervisor y/o inspector en obras similares

Ingeniero Especialista en Metrados, Costos y Prseupuestos Se evaluará en función al tiempo de experiencia como Especialista en Valorizaciones y Metrados, en obras de Infraestructura vial.

Ingeniero Especialista en Suelos y PavimentosSe evaluará en función al tiempo de experiencia como Especialista de Suelos y Pavimentos de Infraestructura vial.

Ingeniero Responsable de Control de CalidadSe evaluará en función al tiempo de experiencia en control de calidad en obras similares.

Especialista de Seguridad y SaludSe evaluará en función al tiempo de experiencia en Seguridad y Salud en obras similares.

Se entenderá como prestaciones similares:Ejecución de OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN GENERAL con tipologías de: Construcción, Creación, Reconstrucción, Ampliación, Rehabilitación, Mejoramiento u otra que denote la ejecución de obras similares a lo requerido (carreteras asfaltadas y/o vías urbanas y/o corredores viales y/o vías expresas), incluyendo las carreteras o pistas con superficie bicapa.

Acreditación:La experiencia del personal podrá acreditarse con la presentación de (i) contratos con su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del profesional propuesto.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.

Total: 20 Puntos

Se otorgará puntaje por cada personal de la siguiente manera:

Experiencia >= [36] meses adicionales a lo solicitado en los RTM:

[04] puntos


[03] puntos


[02] puntos

Experiencia < [12] meses adicionales a lo solicitado en los RTM:

[01] puntos

C.2 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO 32 33

Total: 07 Puntos

55



CriterioSe evaluará en función de la capacitación del personal propuesto en lo siguiente:Jefe de Estudio- Especialización en Administración de Obras públicas y

seguridad de obras civiles- Maestría o Post grado en Planeamiento Urbanismo

Especialista en Estudio de Tráfico, Señalización y Seguridad Vial- Maestría en Ingeniería de Transporte.

Residente de Obra:- Postgrado o Estudios concluidos de Maestría en

Ingeniería de Transportes.- Residente en Obras Públicas (como mínimo 15 horas

lectivas)- Ley de Contrataciones del Estado (como mínimo 20 horas

lectivas)- Administración de Contratos de Obra (como mínimo 10

horas lectivas).

AcreditaciónSe acreditarán con copia simple de título, diploma, constancias o certificados.

Se otorgará un (1) punto por cada capacitación acreditada.

(1 punto)

(1 punto)

(1 punto)

(1 punto)

(1 punto)

(1 punto)

(1 punto)

D. CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS 15 puntosCriterio:Se evaluará el nivel de cumplimiento del postor, respecto de las obras en general o similares presentadas para acreditar la experiencia del postor, en función al número de constancias de prestación presentadas.

Acreditación:Mediante la presentación de copia simple de un máximo de diez (10) constancias de prestación o cualquier otro documento que, independientemente de su denominación, indique, como mínimo, lo siguiente:

1. La identificación del contrato, indicando como mínimo su objeto.

2. El monto correspondiente; esto es, el importe total al que asciende el contrato, comprendiendo las variaciones por adicionales, reducciones, reajustes, etc., que se hubieran aplicado durante la ejecución contractual.

3. Las penalidades en que hubiera incurrido el contratista

Se debe utilizar la siguiente fórmula de evaluación34:

PCP= PF x CBC NC

Donde:

PCP = Puntaje a otorgarse al postor.PF = Puntaje máximo al postor.NC = Número de contrataciones presentadas para acreditar la experiencia del postor.CBC = Número de constancias de prestación válidas.

32 Absolución de ConsultasLos estudios o capacitaciones descritos del personal propuesto no necesariamente deben llevar exactamente la descripción señalada en las Bases, se aceptarán descripciones o nombres cuyo objeto considera lo solicitado.

33 Absolución de ConsultasLos documentos que acrediten la capacitación del personal propuesto no necesariamente deben llevar exactamente la descripción señalada en las Bases, se aceptarán descripciones o nombres cuyo objeto considera lo solicitado.

34 Para mayor detalle, se recomienda revisar el Pronunciamiento Nº 087-2010/DTN en www.osce.gob.pe

http://www.osce.gob.pe/

54



durante la ejecución de dicho contrato.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos35

IMPORTANTE: Los factores de evaluación no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los

requerimientos técnicos mínimos. Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor deberá obtener un puntaje

técnico mínimo de sesenta (60) puntos.

35 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación.

55


CAPÍTULO VPROFORMA DEL CONTRATO

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. 26 DE NOVIEMBRE (TRAMO ENTRE LA AV. PACHACUTEC - JR. LA LIBERTAD) DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - LIMA, que celebra de una parte Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A.- EMAPE S.A., en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº 20100063337, con domicilio legal en Av. Via Evitamiento Nro. 1700 (Peaje Monterrico) - Ate, representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en [……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTESCon fecha [………………..], el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0002-2013-EMAPE/CE para la contratación de la ejecución de la obra MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. 26 DE NOVIEMBRE (TRAMO ENTRE LA AV. PACHACUTEC - JR. LA LIBERTAD) DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - LIMA, a [CONSIGNAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO El presente contrato tiene por objeto Contratación de Ejecución de Obra MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. 26 DE NOVIEMBRE (TRAMO ENTRE LA AV. PACHACUTEC - JR. LA LIBERTAD) DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - LIMA, conforme a los Requerimientos Técnicos Mínimos.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUALEl monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], [CONSIGNAR SI O NO] incluye IGV.36

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO 37 LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme a lo previsto en la sección específica de las Bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL

36 Consignar que NO incluye IGV en caso el postor ganador de la Buena Pro haya presentado la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 8) en su propuesta técnica.

37 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

54


CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRAEl plazo de ejecución del presente contrato es de [……..] días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la sección general de las Bases.

IMPORTANTE:

Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la modalidad de concurso oferta, en lugar del párrafo anterior, deberá consignarse lo siguiente:

“El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, el que comprende la elaboración del expediente técnico en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EL CUAL DEBERÁ ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, así como la ejecución de la obra en sí misma en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL CUAL DEBERÁ ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.”

Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la modalidad llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse lo siguiente, según corresponda:

“El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria y el montaje del equipamiento hasta su puesta en funcionamiento, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la sección general de las Bases.” 38

“El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, el que comprende la elaboración del expediente técnico en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EL CUAL DEBERÁ ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, así como la ejecución de la obra en sí misma y el montaje del equipamiento hasta su puesta en funcionamiento en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO, EL CUAL DEBERÁ ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.” 39

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATOEl presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora40 y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍASEL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria,

38 Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico.

39 Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

40 La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y económica del postor ganador de la Buena Pro.

55


irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato41: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE]. Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que deberá mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias42: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que deberá mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓNLA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarlas, conforme a lo dispuesto por el artículo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

IMPORTANTE:

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelanto directo, deberá consignar la siguiente cláusula:

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO43

“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 20% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL]44 del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días calendario siguientes [CONSIGNAR, SEGÚN CORRESPONDA, A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO O AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA]45, adjuntando a su solicitud la garantía por

41 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento, con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

42 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 159 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en las contrataciones de obras que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias. La garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

43 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva garantía, precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad y plazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por los artículos 186 y 187 del Reglamento.

44 En el caso de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la elaboración del expediente técnico, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación. Asimismo, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la ejecución de la obra, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación.

45 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico, deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato. En el caso de obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, para el adelanto directo que corresponda a la elaboración del expediente técnico deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato; en cambio, para el adelanto directo que corresponda a la ejecución de la obra deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente del inicio de la ejecución de la obra.

54


adelantos46 mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 47. La entrega del o los adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].48

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

En el supuesto que no se entregue [CONSIGNAR EL O LOS ADELANTOS] en la oportunidad prevista, EL CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento.”

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula:

CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS49

“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 40%] del monto del [CONSIGNAR, SEGÚN CORRESPONDA, DEL CONTRATO ORIGINAL O DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA]50.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA deberá solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos51 mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA solo procederá una vez iniciada la ejecución de la obra. No procederá la entrega de los adelantos cuando las solicitudes sean realizadas con posterioridad a la fecha prevista para cada adquisición en el calendario de adquisición de

46 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución de la obra sea menor a tres (3) meses, la garantía podrá ser emitida con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

47 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico, deberá indicarse el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación. En el caso de obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, para el adelanto directo que corresponda a la elaboración del expediente técnico y/o a la ejecución de la obra deberá indicarse que el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación. En este último (adelanto directo para la ejecución de la obra), el plazo y oportunidad que se contemplen deben ser posteriores al inicio de la ejecución de la obra.

48 Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista.

49 En caso de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, este adelanto solo cabe para la prestación consistente en la ejecución de la obra.

50 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico, deberá consignarse que el monto del adelanto para materiales o insumos se calcula en función del monto del contrato original. En el caso de obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, deberá consignarse que el monto del adelanto para materiales o insumos se calcula en función del monto original de la prestación consistente en la ejecución de la obra.

51 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y mantenerse vigente hasta la utilización de los materiales o insumos a satisfacción de la Entidad, pudiendo reducirse de manera proporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo.

55


materiales o insumos.

En el supuesto que no se entreguen los adelantos en la oportunidad prevista, EL CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la prestación por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.”

CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRALa conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

CLÁUSULA DUODÉCIMA : DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA : RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: PENALIDADESSi EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o del monto del ítem vigente que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 x MontoF x Plazo en días

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.

Esta penalidad será deducida en la liquidación final, o si fuese necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.

IMPORTANTE:

De preverse en los Requerimientos Técnicos Mínimos penalidades distintas a la penalidad por mora, se deberá consignar en esta cláusula el listado detallado de las situaciones, condiciones, etc., que serán objeto de penalidad; los montos o porcentajes que se aplicarán por cada tipo de incumplimiento; y la forma o procedimiento mediante el que se verificará su ocurrencia.

54


CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATOCualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso c), y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 169 y 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan. Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATOSólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 52 Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 184, 199, 201, 209, 210 y 212 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado o, en su defecto, en el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICACualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUALLas partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ ]DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

52 De conformidad con los artículos 216 y 217 del Reglamento, podrá adicionarse la información que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual. Por ejemplo, para la suscripción del contrato y, según el acuerdo de las partes podrá establecerse que el arbitraje será institucional o ante el Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE (SNA-OSCE), debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc, deberá indicarse si la controversia se someterá ante un tribunal arbitral o ante un árbitro único.

55


De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

54


FORMATOS Y ANEXOS

55


FORMATO N° 153

MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN

Lima, [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0004-2013-EMAPE/CEPresente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL, PERSONA JURÍDICA Y/O CONSORCIO)], identificado con DNI [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA NATURAL] y Nº RUC Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], debidamente representado por su [CONSIGNAR SI SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA O DEL REPRESENTANTE COMÚN EN CASO DE CONSORCIOS, ASÍ COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI Nº […………], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con la LICITACIÓN PÚBLICA N° 0004-2013-EMAPE/CE, a fin de acreditar a nuestro apoderado: [CONSIGNAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con DNI Nº [………], quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.54

…..………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

53 El presente formato será utilizado cuando la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante común del consorcio no concurra personalmente al proceso de selección.

54 Incluir dicho párrafo sólo en el caso de personas jurídicas.

54


FORMATO Nº 2

REGISTRO DE PARTICIPANTES

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0004-2013-EMAPE/CE

“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. METROPOLITANA (HUANCARAY) TRAMO: AV. JAVIER PRADO - VIA DE EVITAMIENTO, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE SANTA ANITA Y ATE – PROVINCIA DE LIMA - LIMA”, PRIMERA ETAPA Y SEGUNDA ETAPA

DATOS DEL PARTICIPANTE:(1) Nombre o Razón Social:

(2) Domicilio Legal:

(3) R.U.C Nº (4) Nº Teléfono (s) (5) Nº Fax

(6) Correo(s) Electrónico(s):

El que suscribe, Sr(a): ______________________, identificado con DNI Nº_________________, representante legal de la empresa ________________________________________________, declaro que para efecto del presente proceso de selección, solicito ser notificado al correo electrónico consignado en el cuadro precedente, comprometiéndome a mantenerlo activo durante el período que dure dicho proceso.

Lima,…………………..………

Firma y sello del Representante LegalNombre / Razón social del postor

55


FORMATO N° 3

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE CONSULTAS Y/U OBSERVACIONES A LAS BASES


Marcar lo que corresponda: CONSULTA OBSERVACION

1. EMPRESA (Nombre o Razón Social)

2. REFERENCIA(S) DE LAS BASES ADMINISTRATIVASNumeral(es):Anexo(s):Página(s):

3. ANTECEDENTES / SUSTENTO

4. CONSULTA Y/U OBSERVACIONES

Nota: Sólo una consulta u observación por formato

Lima, -------------------------------------

…….………………………….………………….. Firma y sello del representante legal Nombre / Razón social del postor

54


FORMATO Nº 4

CARTA DE AUTORIZACION

Lima,

SeñorSub Gerente de Logística de EMAPEPresente.-

Asunto : Autorización para el pago con abonos en cuentas

Por medio de la presente, comunico a Ud, que el número de Código de Cuenta Interbancario (CCI) de la empresa que represento es el Nº …………………………………… (consta de 20 dígitos), del Banco ………………………….., agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente, para que los pagos a nombre de mi representada sean abonados en la cuenta que corresponde al indicado CCI .

Así mismo, dejo constancia que la factura a ser emitida por mi representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Servicio, materia del contrato, quedará cancelada para todos sus efectos, mediante la sola acreditación del importe de la referida factura, a favor de la cuenta en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente

Atentamente,

…….………………………….………………….. Firma y sello del representante legal Nombre / Razón social del postor

55


ANEXO Nº 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR


Estimados Señores:

El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre o Razón Social :Domicilio Legal :RUC : Teléfono : Fax :

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……...........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

54


ANEXO Nº 2

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS


De nuestra consideración:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases y demás documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, el postor ofrece LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. METROPOLITANA (HUANCARAY) TRAMO: AV. JAVIER PRADO - VIA DE EVITAMIENTO, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE SANTA ANITA Y ATE – PROVINCIA DE LIMA - LIMA”, PRIMERA ETAPA Y SEGUNDA ETAPA, de conformidad con el respectivo Expediente Técnico, las demás condiciones que se indican en el Capítulo III de la sección específica de las Bases y los documentos del proceso.


…….………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o


IMPORTANTE:

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de otros documentos para acreditar el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, conforme a lo señalado en el contenido del sobre técnico.

55


ANEXO N° 02-a

REQUISITOS MÍNIMOS DEL POSTOR



En calidad de postor, luego de haber examinado los documentos del proceso de la referencia proporcionados por la Entidad y conocer todas las condiciones existentes, el suscrito presenta la documentación que acredita los Requerimientos Técnicos Mínimos:

- REQUISITOS DEL POSTOR:

Adjunto copias simples de: i) Contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad, o ii) Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación oiii) Contratos y cualquier otra documentación (no declaraciones juradas) de la cual se desprende fehacientemente que la obra fue concluida.Según lo siguiente:

Nº DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

ENTIDAD CONTRATANTE

PERIODO MONTO CONTRACTUAL *

INICIO TÉRMINO S/. % Part.

(*) Notas:- En caso el Monto del Contrato Original hubiera sufrido modificaciones

debe considerar el monto final, y sustentar las modificaciones con copia simple de las Adendas o Resoluciones que las aprueban o Resolución de Liquidación.

- Se debe sustentar el % de participación en caso presente servicios ejecutados en Consorcio.

- Dicha documentación también deberá consignar el monto total de la obra., en las que se señale el plazo de ejecución y el monto de contratación.

Lima,………………………………………

…….………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o


54


ANEXO N° 02-b

EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL PROPUESTO



En calidad de postor, luego de haber examinado los documentos del proceso de la referencia proporcionados por la Entidad y conocer todas las condiciones existentes, el suscrito presenta al siguiente personal (El postor adjuntara copias simples de los correspondientes Certificados y/o Constancias que acrediten el tiempo de experiencia del personal propuesto):

NOMBRE: _______________________________PROFESIÓN: _____________________________CARGO A OCUPAR: _______________________

1. DATOS DEL PROFESIONALUNIVERSITARIOS

Nº DE ORDEN

UNIVERSIDAD

TITULO OBTENIDO

FECHA DE GRADO

( mes – año )

COLEGIATURA

Nº Fecha

Nº Folio

1

2.EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES

Nº DE ORDEN OBRA

RAZON SOCIAL DEL

CONTRATANTE

CARGO DESEMPEÑAD

O

PERIODOInicio - Termin

oDuració

nNº

Folio

Notas:1. El contenido del presente formulario no podrá ser alterado modificado o alterado y deberá ser

diligenciado en su totalidad.2. La información incluida en el presente formulario es de responsabilidad del proponente y se le

deberán de anexar los documentos sustentatorios, en caso contrario se le considerará incompleto.

3. Es responsabilidad del postor el presentar información que demuestre que las obras incluidas en el presente formato cumplen con las características señaladas en las bases para ser consideradas válidas.

……..........................................................Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

55


ANEXO N° 02-c

DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PROFESIONAL55


Estimados Señores:

El que suscribe, ...............(Nombres y apellidos completos)..................................., identificado con DNI Nº........................................................................................................ y registro de colegiatura del Colegio de ...................N° ........................declaro bajo juramento que me encuentro hábil profesionalmente para participar en el presente proceso de selección, cumplo con los requisitos técnicos mínimos solicitados en las bases para mi especialidad y me comprometo a participar en la ejecución de la obra como (indicar especialidad o posición56)..........................., conformando el plantel profesional y técnico propuesto por el postor ………....................(indicar denominación del postor), en caso de ganar este la Buena Pro. Asimismo me comprometo a mantener en estricta confidencialidad, la información a la que pueda acceder como consecuencia de la presentación del indicado servicio.

Adjunto para los fines de la acreditación de los requisitos mínimos, copia simple de los documentos siguientes:57

- Título profesional.- Diploma de colegiatura.

(Fecha) …………………………………..

……..........................................................Firma y sello del Profesional

55 Esta Declaración Jurada se realizará por cada profesional requerido como requisito mínimo, de acuerdo al numeral 5 del Capítulo III de las presentes bases, es decir: Residente de Obra, etc.

56 Ejem: “Como Residente de Obra”, etc.57 Absolución de Consultas

El Comité Especial ha decidido eliminar el requerimiento del “Curriculum Vitae”

54


ANEXO N° 02-d

DECLARACIÓN JURADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA


De nuestra consideración,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que dispongo de la maquinaria y equipos para la elaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra, lo cuales son los que detallo a continuación:

RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO MINIMO 58

CANT. RELACIÓN DEL EQUIPO CONDICION DEL EQUIPO (*)

……..........................................................Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

(*) NOTA: Detallar si el equipo propuesto es propio, arrendado, con contrato de compra - venta o con promesa de arrendamiento. La Entidad hará las verificaciones para el caso del postor que obtenga la buena pro.

58 Absolución de Observaciones

55


ANEXO Nº 3

DECLARACIÓN JURADA(ART. 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)



Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.- Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del presente proceso de selección.

4.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.- Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.


………………………….………………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

54


ANEXO Nº 4

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)



Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta a la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0004-2013-EMAPE/CE, responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio bajo las condiciones aquí establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada consorciado), de conformidad con lo establecido por el artículo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Designamos al Sr. [..................................................], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................].

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]: % de Obligaciones [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]: % de Obligaciones [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

TOTAL: 100%


..…………………………………. …………………………………..Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

55


ANEXO Nº 5

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA



Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. METROPOLITANA (HUANCARAY) TRAMO: AV. JAVIER PRADO - VIA DE EVITAMIENTO, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE SANTA ANITA Y ATE – PROVINCIA DE LIMA - LIMA”, PRIMERA ETAPA Y SEGUNDA ETAPA, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO TOTAL OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, plazo que comprende la elaboración del expediente técnico en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, así como la ejecución de la obra en sí misma en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.


……..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o


54


ANEXO Nº 6

DECLARACIÓN JURADA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA



Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que la información del personal propuesto para la ejecución de la obra es el siguiente: 59

PERSONAL PROPUESTO PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO

NOMBREDOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD U OTRO

ANÁLOGOCARGO Y/O

ESPECIALIDAD

PERSONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

NOMBREDOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD U OTRO

ANÁLOGOCARGO Y/O

ESPECIALIDAD


……..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o


59 Absolución de ConsultasSi se confirma que se utilizará el mismo formato.

81

81


ANEXO Nº 7

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS EN GENERAL


Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL:

Nº CLIENTE OBJETO DEL CONTRATO N° CONTRATO FECHA60 MONEDA IMPORTE TIPO DE CAMBIO

VENTA61MONTO FACTURADO

ACUMULADO62

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10TOTAL

60 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato.

61 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.

62 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

80

80



………..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o


81

81


ANEXO Nº 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES


Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

Nº CLIENTE OBJETO DEL CONTRATO N° CONTRATO FECHA63 MONEDA IMPORTE TIPO DE CAMBIO

VENTA64MONTO FACTURADO

ACUMULADO65

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10TOTAL

63 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato.

64 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.

65 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

80

80



………..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o


83


ANEXO Nº 9

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA(MODELO)



Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del presente proceso de selección, y el expediente técnico de obra66, mi propuesta económica es la siguiente:

A BTotal Oferta EconómicaOferta Económica del Estudio

DefinitivoOferta Económica de la

ObraCosto Directo Costo Directos

A + BGastos Generales Gastos GeneralesUtilidad UtilidadSub Total Sub TotalIGV IGVTotal A Total B

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar, excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.


……………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o


IMPORTANTE:

En caso de tratarse de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada, el postor formulará su propuesta considerando los trabajos que resulten necesarios para su ejecución, según los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto de obra contenidos en el expediente técnico, en ese orden de prelación; considerándose que el desagregado por partidas que da origen a su propuesta y que debe presentar para la suscripción del contrato, es referencial.

66 Salvo en obras ejecutadas bajo las modalidades de concurso oferta y llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

Documents

BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA LA …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2013/002452/25160… · Web viewSe colocarán BMs (Bench Mark) monumentados con hitos de