BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA LA …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2014/000039/151238589... · Web viewlicitaciÓn pÚblica para la contrataciÓn de la ejecuciÓn

21

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 0613 - 2014/GOB.REG.HVCA/CE derivada de la LICITACION PUBLICA Nº 001 - 2014/GOB.REG.HVCA/CE, EN EL MARCO DE LA LEY N° 30191

EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. TÚPAC AMARU EN LA LOCALIDAD DE PALCA DISTRITO DE PALCA – HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”

SEGUNDA CONVOCATORIA

LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS

EN EL MARCO DE LA LEY N° 30191

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 0613 - 2014/GOB.REG.HVCA/CE derivada de la

LICITACION PUBLICA Nº 001 - 2014/GOB.REG.HVCA/CE, EN EL MARCO DE LA LEY

N° 30191.

VALOR REFERENCIAL S/. 3, 886,479.14COMITÉ ESPECIAL

HUANCAVELICA, OCTUBRE DE 2014

EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. TÚPAC AMARU EN LA LOCALIDAD DE PALCA DISTRITO DE PALCA – HUANCAVELICA

- HUANCAVELICA”

22




SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

21




CAPÍTULO IETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

1.1. BASE LEGAL

- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.- Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.- Decreto Supremo N° 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, en adelante el Reglamento.- Directivas del OSCE.- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.- Código Civil.- Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.- Ley N° 30191 - Ley que establece medidas para la prevención, mitigación y adecuada

preparación para la respuesta ante situaciones de desastre.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.

1.2. CONVOCATORIA

Se efectuará de conformidad con lo señalado en el artículo 51 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (1) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno (1) de sus integrantes, de conformidad con el artículo 53 del Reglamento.

La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentre inhabilitada para contratar con el Estado.

Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres, apellidos y Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razón social de la persona jurídica; número de Registro Único de Contribuyentes (RUC); domicilio legal; teléfono y fax.

IMPORTANTE:

Para registrarse como participante en un proceso de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

http://www.rnp.gob.pe/

22




Las consultas y observaciones a las Bases serán presentadas por un periodo mínimo de dos (2) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en los artículos 55 y 57 del Reglamento.

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La decisión que tome el Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, con relación a las consultas y observaciones presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE, de conformidad con lo establecido en los artículos 54 y 56 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de dos (2) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas y observaciones.

De haberse presentado observaciones, el Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, debe incluir en el pliego absolutorio el requerimiento de pago de la tasa por concepto de elevación de observaciones al OSCE.

IMPORTANTE:

No se absolverán consultas y observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.6. ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES AL OSCE

El plazo para solicitar la elevación de observaciones para el pronunciamiento del OSCE es de un (1) día hábil, computado desde el día siguiente de la notificación del pliego absolutorio a través del SEACE.

Los participantes pueden solicitar la elevación de las observaciones para la emisión de pronunciamiento, en los siguientes supuestos:

1. Cuando las observaciones presentadas por el participante no fueron acogidas;

2. Cuando a pesar de ser acogidas sus observaciones, el participante considere que tal acogimiento continúa siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección; y

3. Cuando el participante considere que el acogimiento de una observación formulada por otro participante resulta contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. En este caso, el participante debe haberse registrado como tal hasta antes del vencimiento del plazo para formular observaciones.

El Comité Especial, bajo responsabilidad, deberá remitir las bases y los actuados del proceso de selección con la totalidad de la documentación requerida para tal fin por el TUPA del OSCE, a más tardar al día siguiente de solicitada la elevación de observaciones por el participante.

La emisión y publicación del pronunciamiento en el SEACE, debe efectuarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de recibido el expediente completo por el OSCE.

21




1.7. INTEGRACIÓN DE LAS BASES

Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de selección por lo que deberán contener las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como consecuencia de la absolución de las consultas y de las observaciones, las dispuestas por el pronunciamiento, así como las requeridas por el OSCE en el marco de sus acciones de supervisión.

Una vez integradas, las Bases no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases.

El Comité Especial integrará y publicará las Bases teniendo en consideración los siguientes plazos:

1. Cuando no se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para formularlas.

2. Cuando se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de dichas observaciones para la emisión de pronunciamiento, siempre que ningún participante haya hecho efectivo tal derecho.

3. Cuando se haya solicitado la elevación de observaciones, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes de notificado el pronunciamiento respectivo en el SEACE.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los artículos 59 y 60 del Reglamento.

De conformidad con el artículo 31 del Reglamento, el Comité Especial no podrá efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

1.8. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y ACREDITACIÓN

Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción oficial o sin valor oficial efectuada por traductor público juramentado o traducción certificada efectuada por traductor colegiado certificado, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual.

En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la rúbrica del postor o de su representante legal o mandatario designado para dicho fin, salvo que el postor sea persona natural, en cuyo caso bastará que éste o su apoderado, indique debajo de la rúbrica sus nombres y apellidos completos.

22




Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato N° 1). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará el documento registral vigente que consigne la designación del representante legal, expedido con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de propuestas. (Formato Nº 1)

En el caso de consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante común del consorcio, o por el apoderado designado por éste, o por el representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, conforme a lo siguiente:

1. En el caso que el representante común del consorcio presente la propuesta, éste debe presentar copia simple de la promesa formal de consorcio.

2. En el caso que el apoderado designado por el representante común del consorcio presente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el representante común del consorcio y copia simple de la promesa formal de consorcio.

3. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditación se realizará conforme a lo dispuesto en el sexto párrafo del presente numeral, según corresponda.

IMPORTANTE:

Las Entidades someten a fiscalización posterior conforme a lo previsto en el artículo 32 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la documentación, declaraciones y traducciones presentadas por el ganador de la Buena Pro.

1.9. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

La presentación de propuestas se realiza en acto público, en la fecha y hora señaladas en el cronograma del proceso.

El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendrá por desistido. Si algún participante es omitido, podrá acreditarse con la presentación de la constancia de su registro como participante.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.

IMPORTANTE:

En caso de convocarse según relación de ítems, los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformando otro consorcio en ítems distintos.

En el caso que el Comité Especial rechace la acreditación del apoderado, representante legal o representante común, según corresponda en atención al numeral 1.8, y este exprese su disconformidad, se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta y los documentos de acreditación en su poder hasta el momento en que el participante formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

21




Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a abrir los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor, a fin de verificar que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados en las Bases.

En el caso que de la revisión de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omisión de presentación de uno o más documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos –siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio de función pública, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de propuestas–, se actuará conforme lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento. Este es el único momento en que puede otorgarse plazo para subsanar la propuesta técnica.

En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y no se encuentre dentro de los supuestos señalados en el párrafo anterior, se devolverá la propuesta, teniéndola por no admitida, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario (o Juez de Paz) procederá a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta técnica. A su vez, si las Bases han previsto que la evaluación y calificación de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior, el Notario (o Juez de Paz) procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas dentro de uno o más sobres, los que serán debidamente sellados y firmados por él, por los miembros del Comité Especial y por los postores que así lo deseen, conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial, en acto público, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas.

Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos sus miembros, así como por los veedores y los postores que lo deseen.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento, en los actos de presentación de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente, su inasistencia no viciará el proceso.

1.10. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente:

La oferta económica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecución de la obra a ser contratada; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza.

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

22




IMPORTANTE:

Tratándose de un proceso según relación de ítems, cuando los postores se presenten a más de un ítem, deberán presentar sus propuestas económicas en forma independiente.1

1.11. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica.

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:

Propuesta Técnica : 100 puntosPropuesta Económica : 100 puntos

1.11.1. EVALUACIÓN TÉCNICA

Se verificará que la propuesta técnica cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.

Sólo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial hubiese otorgado plazo de subsanación, pasarán a la evaluación técnica.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanación de la propuesta, el Comité Especial deberá determinar si se cumplió o no con la subsanación solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la subsanación, el Comité Especial tendrá la propuesta por no admitida.

Una vez cumplida la subsanación de la propuesta o vencido el plazo otorgado para dicho efecto, se continuará con la evaluación de las propuestas técnicas admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodología de asignación de puntaje establecida para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

1.11.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA

Si la propuesta económica es inferior al noventa por ciento (90%) del valor referencial o excede el ciento diez por ciento (110%) del valor referencial, será devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no presentada, conforme lo establece el artículo 33 de la Ley.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Pi = Om x PMPE Oi

1 Luego de efectuada la evaluación técnica, cabe la posibilidad que dicho postor haya obtenido el puntaje necesario para acceder a la evaluación económica únicamente en algunos de los ítems a los que se presentó, por lo que, de acuerdo con el artículo 71 del Reglamento, correspondería devolver las propuestas económicas sin abrir, lo que no resultaría posible si la totalidad de las propuestas económicas del postor se incluyen en un solo sobre.

21




Donde:

i = Propuesta Pi = Puntaje de la propuesta económica i Oi = Propuesta Económica i Om = Propuesta Económica de monto o precio más bajo PMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

IMPORTANTE:

En caso el proceso se convoque bajo el sistema de precios unitarios, el Comité Especial deberá verificar las operaciones aritméticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorrección, deberá corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. Dicha corrección debe figurar expresamente en el acta respectiva.

Sólo cuando se haya previsto (según el caso concreto) aceptar propuestas económicas que incluyan propuestas de financiamiento, la propuesta económica se evaluará utilizando el método del valor presente neto del flujo financiero que comprenda los costos financieros y el repago de la deuda. Se tomarán en cuenta todos los costos del financiamiento, tales como la tasa de interés, comisiones, seguros y otros, así como la contrapartida de la Entidad si fuere el caso, conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 70 del Reglamento.

1.12. ACTO PÚBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

En la fecha y hora señalada en las Bases, el Comité Especial se pronunciará sobre la admisión y la evaluación técnica de las propuestas, comunicando los resultados de esta última.

La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinación del puntaje total se hará de conformidad con el artículo 71 del Reglamento.

El Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de selección a través de un cuadro comparativo en el que se consignará el orden de prelación en que han quedado calificados los postores, detallando los puntajes técnico, económico y total obtenidos por cada uno de ellos.

En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el artículo 73 del Reglamento.

Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo.

El otorgamiento de la Buena Pro se presumirá notificado a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta de otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluación. Dicha presunción no admite prueba en contrario. Esta información se publicará el mismo día en el SEACE.

22




IMPORTANTE:

De conformidad con el artículo 76 del Reglamento, para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial, hasta el límite del ciento diez por ciento (110%), deberá contarse con la asignación suficiente de créditos presupuestarios y la aprobación del Titular de la Entidad, salvo que el postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta económica a un monto igual o menor al valor referencial.

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los tres (3) días hábiles de la notificación de su otorgamiento en acto público, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. En este caso, el consentimiento se publicará en el SEACE al día hábil siguiente de haberse producido.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento en acto público, y podrá ser publicado en el SEACE ese mismo día o hasta el día hábil siguiente.

1.14. CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

De acuerdo con el artículo 282 del Reglamento, a partir del día hábil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro o de haberse agotado la vía administrativa conforme a lo previsto en el artículo 122 del Reglamento, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

21




CAPÍTULO IISOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

2.2. PLAZO DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro, de conformidad con el numeral 11 del Anexo N° 4 de la Ley N° 30191.

22




CAPÍTULO IIIDEL CONTRATO

3.1. DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, la Entidad deberá citar al postor ganador dentro del plazo de dos (2) días hábiles siguientes. El plazo para suscribir el contrato será de hasta cinco (5) días hábiles contados a partir de la citación, pudiendo la Entidad otorgar un plazo adicional de hasta cinco (5) días hábiles, dentro del cual el postor ganador deberá presentarse para suscribir el contrato con toda la documentación requerida.

En el supuesto que el postor ganador no concurra a suscribir el contrato en el plazo antes indicado, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 148 del Reglamento, en lo que resulte aplicable.

El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 139 del Reglamento.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. Constancia de capacidad libre de contratación. Garantía de fiel cumplimiento. Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en caso corresponda. Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso. Código de cuenta interbancario (CCI). Designación del residente de obra, cuando este no haya formado parte de su

propuesta técnica. Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de

Obra (PERT-CPM), salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra2, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado, salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

Desagregado por partidas que dio origen a su propuesta, cuando el sistema de contratación sea a suma alzada, salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

3.2. DE LAS GARANTÍAS

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

2 De acuerdo con el artículo 183 del Reglamento, este calendario se actualizará con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

21




De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En caso el contrato conlleve a la ejecución de prestaciones accesorias, se otorgará una garantía adicional por este concepto, la misma que se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país al sólo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

IMPORTANTE:

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución.

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164 del Reglamento.

3.5. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA3

El plazo de ejecución de obra se inicia a partir del día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:

1. Que la Entidad designe al inspector o al supervisor, según corresponda.2. Que la Entidad entregue el expediente técnico de obra completo al contratista.3. Que la Entidad entregue el terreno o lugar donde se ejecutará la obra al contratista.4. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales o insumos al

contratista, cuando en la sección específica de las Bases la Entidad haya asumido esta obligación.

5. Que la Entidad entregue el adelanto directo o el primer desembolso de dicho adelanto al contratista, en las condiciones y oportunidad establecidas en la sección específica de las Bases, salvo que en dicha sección no se haya previsto la entrega de este adelanto.

6. Que el contratista presente el certificado de habilidad de los profesionales4 señalados 3 En las obras bajo las modalidades de concurso oferta y llave en mano que incluya la elaboración del expediente

técnico, estos requisitos deberán ser considerados para el inicio de la ejecución de la obra.

4 Ingenieros o arquitectos.

22




en su propuesta técnica.

Estas condiciones deberán ser cumplidas dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la suscripción del contrato.

En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demás condiciones.

Si cumplidas las condiciones antes indicadas la estacionalidad climática no permitiera el inicio de la ejecución de la obra, la Entidad podrá acordar con el contratista la fecha para el inicio de la ejecución. Dicha decisión deberá ser sustentada en un informe técnico que formará parte del expediente de contratación de la obra.

IMPORTANTE:

De acuerdo con el artículo 190 del Reglamento, deberá designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se convoca el proceso de selección.

3.6. RESIDENTE DE OBRA5

Profesional6 colegiado y habilitado, con no menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad7, designado por el contratista, previa conformidad de la Entidad. Por su sola designación, el residente representa al contratista para los efectos ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

La sustitución del residente sólo procederá previa autorización por escrito del funcionario de la Entidad que, según sus normas de organización interna, cuente con facultades suficientes para brindar tal autorización, y siempre que el profesional reemplazante reúna calificaciones profesionales iguales o superiores a las del profesional originalmente propuesto.

El pronunciamiento de la Entidad sobre la sustitución del residente de obra debe ser emitido y notificado al contratista dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de presentada la respectiva solicitud, transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento alguno, se considerará aprobada la sustitución.

3.7. INSPECTOR O SUPERVISOR8 DE OBRA

Profesional colegiado y habilitado, con menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad, designado por la Entidad para velar, de modo permanente y directo, por la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento de las especificaciones técnicas y del contrato. Debe cumplir, cuando menos, con las mismas calificaciones profesionales del residente.

5 De acuerdo con el artículo 185 del Reglamento, en toda obra debe contarse, de modo permanente y directo, con un residente de obra.

6 Ingeniero o arquitecto, según lo requerido en el expediente técnico de obra que es parte de las Bases, conforme a la naturaleza de la obra a ser ejecutada.

7 En el expediente técnico que es parte de las Bases, la Entidad puede establecer calificaciones y/o experiencia adicionales para el profesional propuesto como residente de obra, según la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a ser ejecutada.

8 De acuerdo con el artículo 190 del Reglamento, deberá contarse con supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se convoca el proceso de selección.

21




En caso que el supervisor sea una persona jurídica, esta deberá designar a una persona natural como supervisor permanente de la obra.

3.8. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACIÓN DE OCURRENCIAS

El cuaderno de obra se abre en la fecha de entrega del terreno al contratista, oportunidad en la que deberá ser firmado en cada una de sus páginas por el inspector o supervisor, según corresponda, y por el residente. Dicho cuaderno debe constar de una hoja original con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de estas copias a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor.

El cuaderno de obra original debe permanecer en la obra, bajo custodia del residente, el que no podrá impedirle el acceso al mismo al inspector o supervisor, bajo pena de aplicarle al contratista una multa del cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización por cada día en que se impida el acceso.

Sólo el inspector o supervisor, y el residente, pueden hacer anotaciones en el cuaderno de obra. Estos profesionales anotarán los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de la obra, firmando al pie de cada anotación que efectúen. También se anotarán en el cuaderno de obra las consultas al inspector o supervisor de obra, así como la respuesta de este último.

Las solicitudes que realice el contratista, o su representante legal, como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se harán directamente a la Entidad, por medio de comunicación escrita.

El cuaderno de obra será cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida por la Entidad, procediendo a entregar el original de dicho cuaderno a la Entidad.

IMPORTANTE:

El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre el particular.

3.9. ADELANTOS

La Entidad entregará adelantos directos y adelantos para materiales o insumos, conforme a lo establecido en el artículo 186 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las Bases9.

En el supuesto que no se entreguen los adelantos en el plazo previsto en la sección específica de las Bases, el contratista tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento.

3.10. VALORIZACIONES

La valorización es la cuantificación económica del avance físico en la ejecución de la obra en un periodo determinado, tendrá el carácter de pago a cuenta y deberá ser realizada el último día de cada periodo de valorización previsto en la sección específica de las Bases,

9 En el caso de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la elaboración del expediente técnico, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación. Asimismo, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la ejecución de la obra, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación.

22




por el inspector o supervisor, según corresponda, y por el contratista. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorización conjunta con el contratista, este último la realizará.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el contratista tendrá derecho al pago de intereses, de conformidad con el artículo 48 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a quien se indique en el contrato de consorcio.

3.11. REAJUSTES

Si el valor referencial es establecido en moneda nacional, las valorizaciones deberán ser ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar en la fórmula o fórmulas polinómicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las Bases, los Índices Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI.

Dado que los Índices Unificados de Precios de la Construcción son publicados con un mes de atraso, los reajustes deberán calcularse teniendo en consideración el coeficiente de reajuste “K” conocido a ese momento; posteriormente, cuando se conozcan los índices que se deben aplicar, se calculará el monto definitivo de los reajustes que corresponden, los que se pagarán con la valorización más cercana posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses.

IMPORTANTE:

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC.

3.12. DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La penalidad por retraso injustificado en la ejecución de la obra y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los artículos 165 y 168 del Reglamento, respectivamente.

De acuerdo con los artículos 48 de la Ley y 166 del Reglamento, en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165 del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.

3.13. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento para la liquidación del contrato de obra que deberá observarse, es el que se encuentra descrito en el artículo 211 del Reglamento. No procederá la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver.

Luego de haber quedado consentida la liquidación y efectuado el pago del saldo de la liquidación, culmina el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Las controversias sobre pagos podrán ser sometidas a conciliación y/o arbitraje, dentro del plazo de quince (15) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo previsto en la sección específica de las Bases para efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación.

21




3.14. VIGENCIA DEL CONTRATO

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149 del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene, hasta que la liquidación quede consentida y se efectúe el pago correspondiente.

3.15. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirán supletoriamente por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

IMPORTANTE:

Cuando se trate de obras bajo la modalidad de concurso oferta, a cada una de las prestaciones involucradas se le aplicarán, en principio, las disposiciones de la normativa de contrataciones del Estado que sean compatibles con su naturaleza, salvo en aquellos supuestos que impliquen la erogación de mayores fondos públicos (adelantos y prestaciones adicionales), en los que se aplicarán las disposiciones de dicha normativa que regulan la ejecución de obras.

22




SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

21




CAPÍTULO IGENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de selección tiene por objeto la EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. TÚPAC AMARU EN LA LOCALIDAD DE PALCA DISTRITO DE PALCA – HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”.

1.3. VALOR REFERENCIAL10

El valor referencial asciende a S/. 3´886,479.14 (Tres Millones Ochocientos Ochenta y Seis Mil Cuatrocientos Setenta y Nueve con 14/100 Nuevos Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado el en el mes Julio del 2014.

10 El monto del valor referencial indicado en esta sección de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas.

Nombre : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

RUC Nº : 20486020882

Domicilio legal : JR. TORRE TAGLE Nº 336 DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

Teléfono/Fax: : 067 – 452891 Anexo 1127

90 % del Valor Referencial Valor Referencial 110% del Valor Referencial

S/. 3,497,831.23(TRES MILLONES

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS

TREINTA Y UNO CON 23/100 NUEVOS SOLES)

S/. 3, 886,479.14 (TRES MILLONES

OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL

CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 14/100 NUEVOS SOLES)

S/. 4,275,127.05(CUATRO MILLONES

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO

VEINTISIETE CON 05/100 NUEVOS SOLES )

22




IMPORTANTE:

Las propuestas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el artículo 33 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante Formato de Aprobación de Expediente de contratación Nº 046 - 2014/GOB.REG.HVCA/GGR, el 12 de setiembre de 2014.

El expediente técnico de obra fue aprobado mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 0147 – 2014 – GOB.REG – HVCA/GRI de Fecha 29 de Agosto del 201411.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(1) Recursos Ordinarios, correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2014

IMPORTANTE:

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquellas previstas en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el proceso de selección.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente proceso se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

LLAVE EN MANO.

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

La obra a ser ejecutada está definida en los Requerimientos Técnicos Mínimos que forman parte de la presente sección, en el capítulo III.

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria y el montaje del equipamiento hasta su puesta en funcionamiento, es de (240) días calendarios. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico mínimo que debe coincidir con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de obra.” 12

11 No considerar este párrafo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

12 Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la

21




1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS BASES

ESTRUCTURA DE COSTOS Reproducción de bases: S/. 10.50 Reproducción de Expediente Técnico

que incluye copia de hojas, planos, archivadores y CD.

S/. 600.00

TOTAL S/. 610.50

1.11. BASE LEGAL

- Ley N° 30114 “Ley de Presupuesto del sector Público para el año fiscal 2014”.- Ley Nº 30115 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año

fiscal 2014.- Decreto Supremo Nº 011-79-VC.- Ley Nº 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.- LEY Nº 29873 Modifica el Decreto Legislativo N° 1017 - D.S. Nº 138-2012-EF - MODIFICACIÓN AL D.S. Nº 184-2008-EF - Ley Nº 27806, "Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública"- Ley Nº 27867 "Ley Orgánica de Gobiernos Regionales"- Decreto Supremo Nº 007-2008-TR – “Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción

de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del acceso al empleo decente, Ley MYPE”.

- Decreto Supremo Nº 008-2008-TR - Reglamento de la Ley MYPE- Código Civil.- Decreto Supremo Nº 011-79-VC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

elaboración del expediente técnico.

22




CAPÍTULO IIDEL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN13

ETAPAS DEL PROCESO FECHASConvocatoria El 29 de octubre de 2014

Registro de Participantes

Del 30 de Octubre al 06 de Noviembre de 2014 (08:30-17:30

Horas)Oficina de Logística – Quinto Piso

del Gobierno Regional de Huancavelica, sito en el Jr. Torre

Tagle Nº 336 Cercado de Huancavelica.

Presentación de consultas y observaciones Del 30 al 31 Octubre del 2014Absolución de consultas y observaciones El 04 de Noviembre de 2014

Integración de Bases El 05 de Noviembre de 2014

Presentación de Propuestas(ACTO PUBLICO)

El 10 de Noviembre a horas 09:00 AM

En el 1er Piso – sala de consejo regional - Gobierno Regional de

Huancavelica ubicado en Jr. Torre Tagle Nº 336 – Huancavelica.

Calificación y Evaluación de Propuestas El 10 de Noviembre de 2014

Otorgamiento de Buena Pro(ACTO PUBLICO)

El 10 de Noviembre de 2014 a horas 09:00 AM En el 1er Piso –

sala de consejo regional - Gobierno Regional de Huancavelica ubicado en Jr. Torre Tagle Nº 336 –

Huancavelica.

2.2. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de los participantes es gratuito y se realizará en el Área de Procesos 5to piso -Oficina de Logística sito en Jr. Torre Tagle Nº 336 - Cercado de Huancavelica, en las fechas señaladas en el cronograma, en horario de 08:30 am a 17:30 pm horas.En el momento del registro, se emitirá la constancia o cargo correspondiente en el que se indicará: número y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que efectuó el registro, así como el día y hora de dicha recepción.

2.3. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, ante la ventanilla de Mesa de Partes de la Entidad con copia en el Quinto Piso, Unidad de

13 La información del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la información consignada en el cronograma de la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción en esta información, primará el cronograma indicado en la ficha del proceso en el SEACE.

21




Proceso, sito en Jr. Torre Tagle Nº 336 - Cercado de Huancavelica, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:30 a 17:30 horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial de la ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 0613 - 2014/GOB.REG.HVCA/CE derivada de la LICITACION PUBLICA Nº 001 - 2014/GOB.REG.HVCA/CE, EN EL MARCO DE LA LEY N° 30191 – SEGUNDA CONVOCATORIA, pudiendo ser remitidas adicionalmente al siguiente correo electrónico: [email protected] o yulycs14@ hotmail.com

2.4. ACTO PÚBLICO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas se presentarán en acto público, en la sala de consejo regional Primer Piso- Gobierno Regional de Huancavelica ubicado en Jr. Torre Tagle Nº 336 – Huancavelica, en la fecha y hora señalada en el cronograma. El acto público se realizará con la participación de Notario.

Se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente. La no asistencia del mismo no vicia el proceso.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial de la ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 0613 - 2014/GOB.REG.HVCA/CE derivada de la LICITACION PÚBLICA Nº 001 - 2014/GOB.REG.HVCA/CE, EN EL MARCO DE LA LEY N° 30191 – SEGUNDA CONVOCATORIA, conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:

SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:

SeñoresGOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICAJr. Torre Tagle Nº 336 - Cercado de HuancavelicaAtt.: Comité Especial

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 0613 - 2014/GOB.REG.HVCA/CE DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA Nº 001 - 2014/GOB.REG.HVCA/CE, EN EL MARCO DE LA LEY N° 30191 – SEGUNDA CONVOCATORIA Denominación de la convocatoria:

EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. TÚPAC AMARU EN LA LOCALIDAD DE PALCA DISTRITO DE PALCA – HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”

SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA

SeñoresGOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICAJr. Torre Tagle Nº 336 - Cercado de HuancavelicaAtt.: Comité Especial

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 0613 - 2014/GOB.REG.HVCA/CE DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA Nº 001 - 2014/GOB.REG.HVCA/CE, EN EL MARCO DE LA LEY N° 30191SEGUNDA CONVOCATORIA Denominación de la convocatoria:

EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. TÚPAC AMARU EN LA LOCALIDAD DE PALCA DISTRITO DE PALCA – HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONÓMICA[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]

mailto:[email protected]

22




2.5. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

2.5.1. SOBRE N° 1 - PROPUESTA TÉCNICA

Se presentará en un original y Dos copias14.

El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos15, la siguiente documentación:

Documentación de presentación obligatoria:

a) Declaración jurada de datos del postor.Cuando se trate de consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados (Anexo Nº 1).

b)Declaración jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de la presente sección16 (Anexo Nº 2).

La declaración jurada deberá estar acompañada de todos los documentos solicitados en el capítulo III de las bases

c) Declaración jurada simple de acuerdo al artículo 42 del Reglamento (Anexo Nº 3).En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

d)Promesa formal de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones (Anexo Nº 4).

La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes.

Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.

e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra (Anexo Nº 5).

f)Declaración jurada del personal propuesto para la ejecución de la obra (Anexo Nº 09).

g)Declaración Jurada de que los bienes son nuevos (sin uso).

h)Declaración Jurada que la fecha de fabricación de los bienes no excederán los doce meses a la fecha de entrega de la Obra.

14 De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento, la propuesta técnica se presentará en original y en el número de copias requerido en las Bases, el que no podrá exceder de la cantidad de miembros que conforman el Comité Especial.

15 La omisión del índice no descalifica la propuesta, ya que su presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.

16 El Comité Especial debe determinar al elaborar las Bases si solo bastará la presentación de una declaración jurada para acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos o, de lo contrario, si será necesario que lo declarado se encuentre respaldado con la presentación de algún otro documento, en cuyo caso, deberá precisar dicha información en el listado de documentación de presentación obligatoria del numeral 2.5.1 de la sección específica de las Bases.

21




i)Declaración Jurada mediante la cual se compromete en cumplir con entregar los bienes que conforman el expediente técnico de la obra, materia del presente proceso de selección, conforme a las características y/o especificaciones técnicas allí señaladas, así como a cumplir con los parámetros y recomendaciones para la adquisición óptima de los equipos descritos. Anexo N° 10.

IMPORTANTE:

La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la no admisión de la propuesta, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 68 del Reglamento.

Documentación de presentación facultativa:

a) Factor experiencia en obras en general: Copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 6, referido a la experiencia en obras en general del postor.

b) Factor experiencia en obras similares: Copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 7, referido a la experiencia en obras similares del postor.

c) Factor experiencia y calificaciones del personal profesional propuesto: Para acreditar el factor experiencia del personal profesional propuesto, se presentará copia simple de: contratos de trabajo, constancias o certificados de acuerdo al FORMATO B.

d) Factor cumplimiento de ejecución de obras: Mediante la presentación de copia simple de un máximo de diez (10) constancias de prestación o cualquier otro documento que, independientemente de su denominación, indique, como mínimo, lo siguiente: La identificación del contrato, indicando como mínimo su objeto, El monto correspondiente; esto es, el importe total al que asciende el contrato, comprendiendo las variaciones por adicionales, reducciones, reajustes, etc., que se hubieran aplicado durante la ejecución contractual, las penalidades en que hubiera incurrido el contratista durante la ejecución de dicho contrato. Según FORMATO C.

e) Factores referidos al objeto del proceso:

22




e.1 Mejoramiento del sistema constructivo y aplicación de pruebas de calidad de diseño:Estas mejoras en el sistema constructivo se acreditaran mediante la presentación de una declaración jurada donde se detalle cuáles son las tecnologías que se usuran en el sistema constructivo

e.2 plan de seguridad:El postor que presente un Plan de Seguridad, la misma que debe contener: memoria descriptiva de seguridad, especificaciones técnicas y evacuación, siendo así coherente.

e.3 garantía técnica adicional al equipamiento:Se acreditara mediante la presentación de una declaración jurada donde se detalle la garantía ofertada

IMPORTANTE:

De conformidad con el artículo 47 del Reglamento, en los casos de la contratación de la ejecución de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano, las Bases también deberán incluir factores que permitan evaluar la calidad de las soluciones técnicas de diseño, de equipamiento o similares ofertadas por el postor.

IMPORTANTE:

En caso exista contradicción entre la información presentada en la propuesta técnica, la propuesta será descalificada.

2.5.2. SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONÓMICA17

El Sobre Nº 2 deberá contener la siguiente información obligatoria:

Oferta económica expresada en la moneda del valor referencial (Anexo Nº 8).

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales.

IMPORTANTE:

La admisión de la propuesta económica que presenten los postores dependerá de si aquella se encuentra dentro los márgenes establecidos en el artículo 33 de la Ley y el artículo 39 de su Reglamento.

En caso la información contenida en la propuesta económica difiera de la información contenida en la propuesta técnica, la propuesta económica será descalificada.

2.6. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL

Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

17 De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento la propuesta económica solo se presentará en original.

21




Donde:

PTPi = Puntaje total del postor iPTi = Puntaje por evaluación técnica del postor iPEi = Puntaje por evaluación económica del postor i

Se aplicarán las siguientes ponderaciones:

c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica. = 0.60c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica. = 0.40

Donde: c1 + c2 = 1.00

2.7. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes documentos para suscribir el contrato:a) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.b) Constancia de capacidad libre de contratación.c) Garantía de fiel cumplimiento (CARTA FIANZA) d) contrato de formalización de consorcio con firmas legalizadas de los

miembros y designación de representante común, de ser el caso.e) Copia de vigencia del poder del representante legal de la empresa o

apoderado para la suscripción de contrato.f) Copia del Documento Nacional de Identidad o del carné de Extranjería, del

representante legal.g) En caso de persona jurídica, se presentará copia del RUC de la empresa y la

constitución y sus modificatorias debidamente actualizado, el rubro de la empresa deberá ser similar al del objeto de la convocatoria.

h) Análisis de Costos Unitarios correspondiente a su propuesta económica.i) Designación del residente de obra, cuando este no haya formado parte de su

propuesta técnica.j) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de

Obra (PERT-CPM), salvo en obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

k) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra18, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado, salvo en obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

l) Desagregado por partidas que dio origen a su propuesta, cuando el sistema de contratación sea a suma alzada, salvo en obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

m) Código de cuenta interbancario (CCI) según FORMATO D. n) A través de una Declaración Jurada indicar domicilio legal,o) Indicar y mantener activo una dirección electrónica (correo electrónico) para efectos de

hacer llegar comunicaciones, notificaciones y/o documentación relacionada con la ejecución de la obra, a través de una Declaración Jurada

p) Declaración Jurada donde especifique dirección procesal ubicada dentro de la ciudad de Huancavelica.

q) Relación de todo el personal en general en donde se indique: Nombre completo, Nº de DNI.

r) Carta de compromiso de cada uno de los profesionales propuestos de asumir el cargo con firma y huella digital, a fin de garantizar la parte técnica de la obra.

18 De acuerdo con el artículo 183 del Reglamento, este calendario se actualizará con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

22




s) Relación de maquinarias y equipos acreditando la propiedad (facturas, tarjetas de propiedad, etc.), asimismo se acreditara la posesión con carta de compromiso de compra y venta, carta de compromiso de alquiler (presentando facturas, tarjeta de propiedad, contrato leasing), los cuales deberán acreditar que dichas maquinarias y equipos tienen una antigüedad no mayor a cinco años.También se podrá presentar una declaración jurada que garantice la disponibilidad de los equipos requeridos. Sin perjuicio que se verifique, antes de la suscripción del contrato, dicha disponibilidad, solicitando la documentación pertinente o verificando directamente tal situación en coordinación con el ganador de la buena pro.

IMPORTANTE:

En caso que el postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio y la Entidad opte por solicitar como garantía para la suscripción del contrato carta fianza o póliza de caución, conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en los Oficios Nº 5196-2011-SBS y Nº 15072-2012-SBS, a fin de que no existan problemas en la ejecución de las mencionadas garantías, resulta necesario que éstas consignen en su texto, el nombre, denominación o razón social de todas y cada una de las personas naturales y/o jurídicas que integran el consorcio.

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución.

IMPORTANTE:

La Entidad no podrá exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para la suscripción del contrato.

2.8. PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

Una vez citado para la suscripción del contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentarse en la sede de la Entidad con toda la documentación requerida para la suscripción del contrato dentro del plazo de Cinco (5) días hábiles19.

La citada documentación deberá ser presentada en la Oficina de Proceso Quinto Piso, sito en Jr. Torre Tagle Nº 336 - Cercado de Huancavelica.

IMPORTANTE:

Las siguientes disposiciones sólo deberán ser incluidas en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y para materiales o insumos:

2.9. ADELANTOS20

2.9.1. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgará el adelanto directo hasta por el 20% del monto del contrato original.

19 La Entidad podrá otorgar un plazo adicional de hasta cinco (5) días hábiles a fin que el postor se presente a la Entidad para suscribir el contrato.

20 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva garantía, precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad y plazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por los artículos 186 y 187 del Reglamento.

21




El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) días calendarios siguientes, A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos21 mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud del contratista.

En el supuesto que no se entregue el ADELANTO en la oportunidad prevista, el contratista tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento.”

2.9.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos hasta por el 40% del monto del, DEL CONTRATO ORIGINAL, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos.

Para dicho efecto, el contratista deberá entregar la garantía por adelantos22 mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente.”

2.10. VALORIZACIONES

El periodo de valorización será MENSUAL.

IMPORTANTE:

Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de la valorización se regirá por lo dispuesto en el sexto párrafo del artículo 197 del Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, deberá establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en el quinto párrafo del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones.

De acuerdo con los párrafos quinto y sexto del artículo 197 del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la Entidad deberá contar con la valorización del periodo correspondiente, debidamente aprobada por el inspector o supervisor, según corresponda; a la que deberá adjuntarse el comprobante de pago respectivo.

2.11. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de Quince (15) días calendarios días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

21 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución de la obra sea menor a tres (3) meses, la garantía podrá ser emitida con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

22 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y mantenerse vigente hasta la utilización de los materiales o insumos a satisfacción de la Entidad, pudiendo reducirse de manera proporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo.

22




21




CAPÍTULO IIIREQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

Los presentes términos de referencia tienen como objeto señalar y establecer las condiciones mínimas bajo las cuales el CONTRATISTA ejecutará las prestaciones con el fin de cumplir las metas previstas en el Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. TÚPAC AMARU EN LA LOCALIDAD DE PALCA DISTRITO DE PALCA – HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”.

El proyecto se desarrollará sobre la base del Expediente Técnico aprobado por la ENTIDAD.

LAS PRESTACIONES DEL PROYECTO COMPRENDEN LA EJECUCION ÍNTEGRA DE LA OBRA.

1. ANTECEDENTES

En cumplimiento a la programación anual y el ejercicio presupuestal de inversiones, la Sub Gerencia de Obras, ha dispuesto llevar a cabo la Ejecución de la Obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. TÚPAC AMARU EN LA LOCALIDAD DE PALCA DISTRITO DE PALCA – HUANCAVELICA - HUANCAVELICA, los cuales deberán ejecutarse sobre la base del Expediente Técnico Aprobado. FINALIDAD PÚBLICA

La Sub Gerencia de Obra tiene por objetivo ejecutar obras, las cuales se encuentra alineado con los objetivos institucionales.

En tal sentido, se necesita proponer una implementación física de acorde con las necesidades de las áreas operativas optimizándose a la vez los espacios y compartiendo otros de uso común, obteniéndose con ello una eficiencia en la parte de arquitectura y de funcionalidad.

2. ALCANCE

Ejecutar la obra de acuerdo con el Expediente Técnico aprobado por la ENTIDAD.

3. UBICACIÓN

La ubicación del Proyecto y el terreno donde se ejecutará la Obra está situado en:

Región : HuancavelicaProvincia : HuancavelicaDistrito : Palca

22




Localidad : Palca

4. PLAZOS DE EJECUCION

Ejecución de obra : 240 días calendarios.

INICIO DEL PLAZO:

1. Ejecución contractualEl contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene. Dicha vigencia rige hasta el consentimiento de la liquidación de la obra y se efectúe el pago correspondiente.

2. Plazo de inicio de ejecución de obra:El plazo de ejecución de obra inicia a partir del día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones establecidas en el artículo 184º del Reglamento:o Que se designe al Inspector o supervisor, según corresponda. o Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra

completo.o Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se

ejecutará la obra y licencia respectiva.o Que la entidad, de ser el caso haya entregado el adelanto directo y el

adelanto de materiales e insumos, para la ejecución de la obra al contratista, en las condiciones y oportunidades establecidas en el artículo N° 187 y 188 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

o Que el contratista presente el certificado de habilidad de los profesionales señalados en su propuesta técnica.

5. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/. 3, 886,479.14 (tres millones ochocientos ochenta y seis mil cuatrocientos setenta y nueve con 14/100 Nuevos Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado en Julio del 2014.

El valor referencial incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecución de la obra a ser contratada; excepto

90 % del Valor Referencial Valor Referencial 110% del Valor

ReferencialS/. 3,497,831.23

(TRES MILLONES CUATROCIENTOS

NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS

TREINTA Y UNO CON 23/100 NUEVOS SOLES)

S/. 3, 886,479.14 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS

OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS

SETENTA Y NUEVE CON 14/100 NUEVOS SOLES)

S/. 4,275,127.05(CUATRO MILLONES

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO

MIL CIENTO VEINTISIETE CON

05/100 NUEVOS SOLES )

21




la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza

6. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUALLlave en Mano

7. FUENTE DE FINANCIAMIENTO Recursos Ordinarios

8. SISTEMA DE CONTRATACIÓNSuma alzada

9. NORMAS Y REGLAMENTOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRALa ejecución de la obra deberá realizarse de acuerdo con los dispositivos legales y normas técnicas vigentes, que se indican a continuación:

REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES, APROBADO MEDIANTE DECRETO SUPREMO Nº 011-2006-VIVIENDA DEL 08.MAY.2006 Y PUBLICADO EL 08.JUN.2006, ASÍ COMO LAS MODIFICACIONES REALIZADAS POSTERIORES A SU PUBLICACIÓN.

REGLAMENTO DE INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL, VIGENTE.

RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N° 320-2006-CG DE 03.NOV.2006, NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA EL SECTOR PÚBLICO.

LEY N° 27293 LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA, DE JUNIO 2000.

DECRETO SUPREMO N° 102-2007-EF, REGLAMENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA.

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 002-2009-EF/68.01, DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA, FEBRERO 2009.

CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD, AÑO 2006. NORMA DE PROCEDIMIENTOS R.D. Nº 018-2002-EM/DGE DEL MINISTERIO DE

ENERGÍA Y MINAS, PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN EN ZONA DE CONCESIÓN DE DISTRIBUCIÓN”

NORMAS DE SEGURIDAD INTERNACIONALES NFPA. REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO D.S. N° 009-2005-TR

DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO LEY GENERAL DEL AMBIENTE Nº 28611 D.S. Nº 057-04-PCM, LEY GENERAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y REGLAMENTO. NORMAS ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 (ESPECIFICACIONES DE DESEMPEÑO DE

TRANSMISIÓN PARA CABLEADO UTP CATEGORÍA 6). NORMAS ANSI/TIA/EIA-569-B (ESPACIOS Y CANALIZACIONES DE

TELECOMUNICACIONES). NORMAS ANSI/TIA/EIA-606-A (NORMA DE ADMINISTRACIÓN PARA

TELECOMUNICACIONES/ INFRAESTRUCTURAS). NORMAS ANSI-J-STD-607-A (REQUISITOS PARA TELECOMUNICACIONES DE

PUESTA A TIERRA). LEY N° 27157 DE REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES DEL PROCEDIMIENTO

PARA LA DECLARATORIA DE FÁBRICA Y DEL RÉGIMEN DE UNIDADES INMOBILIARIAS DE PROPIEDAD EXCLUSIVA Y DE PROPIEDAD COMÚN, PUBLICADA EL 20 DE JULIO DE 1999 Y SU REGLAMENTO.

22




DECRETO SUPREMO N° 011-2005-VIVIENDA MODIFICATORIA DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 27157 PUBLICADO EL 12 DE MAYO DEL 2005.

LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO D.L. 1017, SU REGLAMENTO Y MODIFICATORIAS.

CÓDIGO CIVIL. LEY N° 29090 DE REGULARIZACIÓN HABILITACIONES URBANAS Y DE

EDIFICACIONES, PUBLICADA EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2007 Y SU REGLAMENTO EL DS 024-2008 PUBLICADO EL 28/09/2008

NORMA TIA 942 (CENTROS DE CÓMPUTO). NORMA TÉCNICA IEEE 802.11G (REDES INALÁMBRICAS). ESTÁNDARES DE INFRAESTRUCTURA DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA Nº 196-2010-CG, QUE APRUEBA DIRECTIVA N°

002-2010-CG/OEA “CONTROL PREVIO EXTERNO DE LAS PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA”.

ASÍ COMO LAS NORMAS CONEXAS AMPLIATORIAS Y MODIFICATORIAS DE ESTAS.

10. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTAEl contratista deberá cumplir los alcances descritos en el numeral 2 y el plazo establecido en el numeral 4, descritos en los presentes requerimientos técnicos mínimos.

El Contratista será responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la ejecución de la obra, de acuerdo con lo estipulado en el Art. 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.

11. REQUISITOS MINIMOS DEL CONTRATISTALos recursos mínimos indicados a continuación serán de cumplimiento obligatorio:

GENERALES:

I. EXPERIENCIA DEL POSTOR:

El postor deberá acreditar experiencia en la ejecución de Cinco (05) obras similares en los últimos cinco (5) años y cada obra deberá ser equivalente al 15% del valor referencial, Esta experiencia del postor se acreditará con copia simple de contratos acompañado con su respectiva acta de entrega y recepción de obra más la resolución de liquidación de la obra.NOTA: Se considera como obras similares a Construcción y/o Mejoramiento y/o

Ampliación y/o Rehabilitación de instituciones Educativas, Centros de Salud y/o hospitales.

II. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:

A)RESIDENTE DE OBRA : A la presentación de la oferta técnica Deberá demostrarse los siguientes requerimientos: Ingeniero Civil y/o Arquitecto. Experiencia como Residente y/o Supervisor y/o Inspector de Obra no

menor a cinco (05) años en Obras similares. Las mismas que deberán

21




haber sido ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin traslaparse. Contar mínimo con una (01) capacitación en Residencias y/o

Supervisión de Obras. Contar con un Curso de calidad de la construcción.

Acreditación de Documentos:

Copia simple del título profesional. La experiencia se acreditara con copia simple del (los) contrato (s)

acompañados de su respectiva conformidad y recepción de obras que de manera fehaciente demuestre el tiempo de experiencia requerido como Residente y/o Supervisor y/o Inspector de obras similares; el cual deberá indicar mediante un Cuadro detallado que cumple con la experiencia requerida.

La capacitación se acreditara con copia simple Carta de compromiso de asumir el cargo con firma y huella digital, a

fin de garantizar la parte técnica de la obra y evitar falsificación de documentos, adjuntar copia simple legible del DNI.

B) ASISTENTE DE OBRA : A la presentación de la oferta técnica Deberá demostrarse los siguientes requerimientos: Ingeniero Civil. Experiencia como Residente y/o Supervisor y/o Inspector y/o

asistente de residente y/o asistente de supervisor y/o asistente de inspector de Obras no menor a Cuatro (04) años en Obras similares. Las mismas que deberán haber sido ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin traslaparse.

Haber realizado cursos de valorización y liquidación de obra.


Copia simple del título profesional La experiencia se acreditara Copia simple del contrato (acompañados

de su respectiva conformidad y/o constancias y/o certificado), que de manera fehaciente demuestre el tiempo de experiencia en general, el cual deberá indicar mediante un cuadro detallado que cumple con la cantidad de años requeridos.

Los cursos se acreditaran mediante copia simple. Carta de compromiso de asumir el cargo con firma y huella digital, a

fin de garantizar la parte técnica de la obra y evitar falsificación de documentos, adjuntar copia simple legible del DNI.

C)MAESTRO DE OBRA: A la presentación de la oferta técnica Deberá demostrarse los siguientes requerimientos: Técnico en Construcción Civil. Experiencia como maestro de obra mínimo de tres (03) años en obras

similares. Las mismas que deberán haber sido ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin traslaparse.

22





Copia simple del Título como Técnico en Construcción Civil. La experiencia se acreditara Copia simple del contrato

(acompañados de su respectiva conformidad y/o constancias y/o certificado), que de manera fehaciente demuestre el tiempo de experiencia en general, el cual deberá indicar mediante un cuadro detallado que cumple con la cantidad de años requeridos.

Carta de compromiso de asumir el cargo con firma y huella digital, a fin de garantizar la parte técnica de la obra y evitar falsificación de documentos, adjuntar copia simple legible del DNI.

D) ADMINISTRADOR DE OBRAS

Licenciado en Administración y/o Contador Público. Experiencia como Administrador de Obra no menor de 03 años en

obras en General. Las mismas que deberán haber sido ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin traslaparse.


Copia simple del título profesional. Copia simple del contrato (acompañados de su respectiva conformidad

y/o constancias y/o certificado), que de manera fehaciente demuestre el tiempo de experiencia como Administrador en obras en general, el cual deberá indicar mediante un cuadro detallado que cumple con la cantidad de años requerido.

Carta de compromiso a fin de garantizar la parte técnica de la obra y evitar falsificación de documentos, adjuntar copia simple del DNI.

Acreditar capacitación en cursos en administración de obras públicas.

E)GUARDIÁN DE OBRA: A la presentación de la oferta técnica Deberá demostrarse los siguientes requerimientos: Persona natural con estudios secundarios completos. Experiencia laboral no menor a tres (3) años como guardián y/o

vigilante, las mismas que deberán haber sido ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin traslaparse.

Acreditación de Documentos: Copia simple del certificados de estudios La experiencia se acreditara Copia simple del contrato (acompañados


Carta de compromiso de asumir el cargo con firma y huella digital, a fin de garantizar el resguardo de materiales en general durante la

21




obra y evitar falsificación de documentos, adjuntar copia simple legible del DNI.

El coeficiente de participación del personal técnico propuesto será del 100%, por lo que el comité verificara si existen compromisos directos o indirectos de estos profesionales en proyectos que viene ejecutando el Gobierno Regional en el mismo espacio de tiempo del presente proyecto o las que estén adjudicadas para su ejecución física.

Cabe señalar que la colegiatura y habilitación de los profesionales propuestos se requerirá para el inicio de su participación efectiva en el contrato.

Para acreditar la experiencia de los profesionales que hayan laborado en obras ejecutadas por un consorcio presentaran los contratos y su respectiva conformidad las cuales deben encontrarse suscritos por el representante legal del consorcio o por el representante legal de una de las empresas que formaron parte del consorcio, siempre que dicho profesional haya pertenecido al plantel de dicha empresa.

En caso que el Postor no presente cualquiera de los documentos requeridos o no guarden relación entre sí o si la misma tuviera borradura o correcciones, se devolverá la propuesta considerándola como no presentada.

EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos a realizar, deberán llevarse a obra en forma oportuna y no podrán retirarse de la misma salvo autorización escrita del Supervisor, que no podrá negarla sin justa razón.

Las pérdidas o daños causados a los equipos y maquinarias durante la ejecución de las obras, corren por cuenta del Contratista.

Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y andamiajes son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista está obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo.

EQUIPO MINIMOLa Relación de Equipo mínimo será conforme al siguiente detalle:

RELACION DE EQUIPO MINIMO

ITEM EQUIPO CANTIDAD

1 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 - 11 P3 1

22




2 VOLQUETE DE 8 M3 13 MOTOSOLDADORA DE 250 AMPERIOS 14 COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175

PCM 15 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP 16 CARGADOR S/LLANTAS 125 HP 2.5 YD3. 17 TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP 18 MARTILLO NEUMATICO DE 24 Kg. 19 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 1

10 AGITADOR DE VIDRIO 111 ESTACION TOTAL 112 NIVEL TOPOGRAFICO 1

Todos estos equipos, maquinarias, herramientas e instrumentos serán puestos a disposición de la obra en óptimas condiciones de operación. La lista arriba indicada, no es limitativa, comprometiéndose por la presente a incrementarla y/o a optimizarla, en caso de que el avance de la obra así lo requiera, sin que ello represente pago adicional alguno.

La disponibilidad de los equipos se podrá acreditar con la presentación de declaración jurada de tenencia de equipos y/o documentos que sustenten la propiedad, sin perjuicio que se verifique dicha disponibilidad con ocasión de la suscripción del contrato; el equipamiento requerido tendrá una antigüedad no mayor de 05 (cinco) años, con rendimiento al 100%:

NOTA:

Para el efecto de presentar una oferta sustentada y estar en condiciones de ejecutar la obra en armonía con los procedimientos de la buena construcción y lograr su funcionalidad y correcta terminación, es obligación de los participantes:

Revisar detenidamente todos los documentos del Expediente Técnico y comunicar por escrito, en el plazo previsto en el Calendario del Proceso para la presentación de consultas de las Bases, las rectificaciones y dudas en los documentos del proyecto, así como las discrepancias o falta de concordancia que se encuentren entre estos, pues en el caso de no hacerlo se entenderá que el postor encuentra correcto y acepta todo lo contenido y dispuesto en las bases y los documentos del expediente técnico.

caso que el Postor no presente cualquiera de los documentos requeridos o no guarden relación entre sí o si la misma tuviera borradura o correcciones, se devolverá la propuesta considerándola como no presentada.

CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS:

I. EJECUCION DE LA OBRA

El Contratista ejecutará la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los materiales, herramientas y Mano de Obra, serán tomando en consideración lo definido en el expediente técnico. Asimismo el contratista y

21




la Entidad deberán tomar como base las consideraciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, incluidas sus Modificatorias.

Los criterios de diseño involucrarán, sin excepción, las mejores prácticas de ejecución de Obras, empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de última generación acordes con las tecnologías vigentes y con la consideración que se trata de un establecimiento de atención al público, a fin de asegurar un producto de calidad, estando sujetos a la aprobación y plena satisfacción de la Entidad.

Por otra parte, los procedimientos de construcción refleja la suposición básica que el Contratista es el especialista y conoce las prácticas de construcción y equipamiento de establecimientos de atención al público.

Todo procedimiento constructivo indicado será de primera calidad, estará sujeto a la aprobación de la Entidad, quien tiene además el derecho de rechazar aquel que no cumpla con los estándares utilizados en infraestructura.

II. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

ENTREGA DEL TERRENO

La ENTIDAD comunicará dentro de los diez (10) días siguientes a la firma del contrato, el día que tendrá lugar la Entrega del Terreno de la obra.

El Supervisor designado por la ENTIDAD y/o representantes de la ENTIDAD efectuarán la entrega del Terreno.

DOCUMENTOS PARA LA EJECUCIÓN

La Entidad pondrá a disposición del Contratista un juego de planos y Bases, así como los demás documentos necesarios para la ejecución de las obras, en CDs y en medio físico. Sin embargo, el Contratista podrá obtener copias adicionales contra el pago respectivo.

III. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

PERSONAL

El Contratista deberá indicar los nombres de los profesionales que serán los responsables de la dirección de la obra, la que deberá estar siempre a cargo de una persona responsable (Ingeniero Residente).

El Contratista empleará obligatoriamente a los Profesionales propuestos para la Dirección Técnica de la Obra, salvo que la Supervisión solicite su sustitución.

El Contratista deberá emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demás personal necesario para la correcta ejecución de los trabajos.

22




El Contratista tiene la obligación de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de acuerdo a las órdenes del Supervisor.

El Contratista tiene la obligación de suministrar a los trabajadores las condiciones más adecuadas de salubridad e higiene, así como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias.

El Contratista tiene la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecución de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecto.

El Contratista deberá suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o la Entidad, la nómina detallada de todo el personal superior y de los obreros que están empleados a la fecha del Informe.

Se deberá presentar un cuadro de actividades programadas para la correcta ejecución de la obra, firmada por el residente propuesto.

El Contratista no podrá modificar el listado de personal profesional designado a la obra y consignado en su propuesta sin el consentimiento previo y por escrito de la Entidad.

LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS:

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

a) Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, esténrelacionadas con la ejecución de los trabajos.En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o reglamentos, es obligación del Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situación previa a la realización de los trabajos a fin de que éste determine la acción a seguir.

b) Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentosreferentes a materiales y trabajos. Los daños y/o problemas causados porinfracciones a este punto corren por cuenta del Contratista y deberán serreparados por éste sin derecho a pago alguno.El Contratista tendrá a su cargo la confección de toda la documentación que fuera necesaria y su tramitación respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdicción sobre el sitio de obra.

c) Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

SEGURIDAD

El Contratista está obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas durante la realización del proyecto. En este sentido deberá dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes para la realización de todos los trabajos, quedando terminantemente prohibido la realización de trabajos en circuitos energizados para ello se deberá Presentar una declaración jurada donde el postor contara con implementos de seguridad según NG – 050.

21




El incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligación, correrá únicamente por cuenta del Contratista.

El Contratista está obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de tomar conocimiento, lo cual no lo exime de asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier resultado dañoso.

MATERIALES Y EQUIPOS

Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberán cumplir con las características técnicas exigidas en las Bases y se deberán someter a los ensayos necesarios para verificar sus características.

Se podrán aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas en las Bases que sean similares o equivalentes mientras que se ajusten a especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre que el Contratista aporte la documentación y demás elementos de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en las Bases y que los cambios propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente una ventaja técnica y económica que lo justifique.

La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por el Contratista, si éstos no concuerdan con lo estipulado en las Bases.

Correrán por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el Supervisor.Asimismo, correrán por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar la calidad de los materiales y las pruebas de los equipos.La aprobación de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

ERRORES O CONTRADICCIONES

El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradicción en los documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor.

OTRAS NORMAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Obras ProvisionalesEl Contratista deberá construir o alquilar ambientes temporales que permitan, tanto al Contratista, a la Supervisión y al Coordinador de la Entidad, el normal desarrollo de sus actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales, los mismos que deberán quedar habilitados y equipados a los quince (15) días calendario de iniciado el plazo de ejecución de la obra y conservarse hasta la recepción de la obra.

22




Estos locales ofrecerán adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilación e iluminación y deberán estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y comunicaciones.

Asimismo, el Contratista instalará las facilidades en función de la magnitud de la obra a realizar, debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones: El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizará

bajo parte cubierta, exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilación natural mediante aberturas practicables.

La obra dispondrá de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero empleado.

Los depósitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal, servicios higiénicos, etc., cumplirán con las condiciones de higiene imprescindible para su uso, a criterio del Supervisor.

Los gastos, que demande la instalación, el funcionamiento y conservación de los ambientes para la ejecución de la Obra, se extenderán hasta la recepción de la obra y corren por cuenta del Contratista, incluyendo cualquier daño resultante de la instalación o mantenimiento de estas obras provisionales

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el Contratista para el más eficaz desarrollo de las operaciones, pero en cualquier caso, deberá mantener informado al Supervisor de las modificaciones que sobre el particular llevará a cabo, debiendo merecer su visto bueno.

El Contratista será responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua, para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correrá con los gastos que demande su sustitución.

El Contratista deberá colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, señales y luces de peligro y tomar las demás precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del campamento donde puedan producirse accidentes.

El Contratista deberá cuidar que todo el material, insumos, personal, obras provisionales, maquinarias, equipos y demás utilizados por aquél para ejecutar la obra no invadan la vía pública ni ocasionen molestias innecesarias a los vecinos y transeúntes, bajo exclusiva responsabilidad del Contratista.

Mantenimiento de la Obra en EjecuciónEl Contratista deberá mantener la obra en ejecución y todas sus partes terminadas, en buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la acción de los agentes atmosféricos o el tránsito de su personal o equipo ocasionen daños al Proyecto o a propiedades de terceros que, de producirse, deberán ser inmediatamente reparados a satisfacción del Supervisor. La negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta obligación dará lugar a que las cantidades de obra afectadas sean descontadas de los volúmenes de obra ejecutados hasta que su reconstrucción haya sido satisfactoriamente realizada. Asimismo, su incumplimiento determinará la aplicación de una penalidad diaria.

Sondeos y Excavaciones Exploratorias

21




El Contratista deberá efectuar los sondeos y excavaciones exploratorias que fueran requeridas durante la ejecución de la Obra y cuyo costo debe estar incluido en los precios unitarios.

Trabajos TopográficosEl Contratista procederá a la ejecución y control de los trabajos topográficos iniciales consistentes en el replanteo del eje de diseño, nivelación y levantamiento de secciones transversales de ser el caso, lo que será sometido a la aprobación de la supervisión.

Quedarán a cargo del Contratista, todos los trabajos topográficos complementarios relativos a la ejecución y terminación de la Obra, los que consistirán en la colocación de estacas de construcción y puntos topográficos de referencia, y otras indicadas por el Supervisor. Estas estacas y puntos fijos constituirán el control en el campo o en la obra, por cuyo intermedio y de acuerdo con los cuales el Contratista deberá dirigir y ejecutar la Obra. Asimismo, el Contratista deberá conservar todas las estacas y referencias y reponerlas en caso de destrucción.

El Supervisor verificará todas y cada una de las mediciones realizadas por el Contratista para la correcta ejecución de la Obra. El Contratista proporcionará al Supervisor todas las facilidades y cooperación necesarias para esta verificación.

La verificación de cualquier trazado o de cualquier línea o nivel por el Supervisor, no relevará de ninguna manera al Contratista de su responsabilidad por la exactitud de los mismos.

Limpieza General y Retiro de Obras ProvisionalesCuando la obra se haya terminado, todos los instalaciones provisionales, depósitos y ambientes construidos deberán ser removidos y/o restablecidos a su forma original para adquirir un aspecto limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos generales.

Conservación del Medio AmbienteEl Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente.

El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del Medio Ambiente, para lo cual deberá cumplir con todas las provisiones consideradas en el Estudio de Impacto Ambiental.

El Contratista deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la legislación relacionada con la preservación del medio ambiente.

IV. ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES

El Contratista deberá, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento temporal que pudiera necesitar para la ejecución de la obra, así mismo será responsable de cualquier perjuicio que ocasione como consecuencia de esta obligación.

22




V. TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada normal de trabajo o en días feriados el Contratista deberá solicitar autorización al Supervisor con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación a la iniciación de las mismas, tiempo del cual dispondrá el Supervisor lo necesario para su control.

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el Contratista podrá realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero deberá comunicarlo al Supervisor inmediatamente antes de su iniciación.

En cada caso el Supervisor procederá a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de la situación y de su autorización o denegación según corresponda, para la ejecución de las horas extraordinarias.

En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la ENTIDAD, correrán por cuenta del Contratista los recargos de jornales por horas extraordinarias de su personal.

VI. LETREROS INFORMATIVOS

El Contratista proveerá, montará y mantendrá letreros informativos según el modelo que entregará la ENTIDAD. El letrero a ser colocado será el indicado en el presupuesto contratado.Dentro del letrero en la parte correspondiente, deberá destacarse claramente que la presente obra es financiada con los recursos que se mencionan en el Contrato, detallándolos.El Contratista deberá tener colocado el letrero de obra, dentro de los quince (15) días de la orden de iniciación de los trabajos, así mismo deberá anexar el plano de señalización de letreros informativos

VII. ACCIDENTES – NOTIFICACIONES

El Contratista proveerá, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecución de la obra. Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento, del que resultara o que pudieran resultar daños a persona o propiedades de terceros y que fueran consecuencia de alguna acción u omisión del Contratista o cualquiera de sus empleados, durante la ejecución del trabajo bajo el Contrato, el Contratista deberá enviar un informe escrito de tal accidente o acontecimiento a la ENTIDAD por medio del Supervisor describiendo los hechos en forma precisa y completa para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de los daños personales o materiales que se ocasionen.

Asimismo, el Contratista deberá remitir inmediatamente a la ENTIDAD por medio del Supervisor, copias de cualquier comparendo, citación, notificación y otro documento oficial recibido por el Contratista en relación con cualquier causa y con cualquier acto, que fuera consecuencia de la ejecución de la obra contratada para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser

21




exclusivo responsable de las sanciones que se pudieran derivar de su incumplimiento.

Nada de lo aquí incluido, eximirá al Contratista de la formulación de los informes oficiales sobre los accidentes, que sean requeridos por la ENTIDAD o por cualquier otra Autoridad competente.

VIII. RESPONSABILIDAD POR MATERIALES

La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas del Contratista.

IX. RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES

Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista deberá retirar de la Obra, el equipo o material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, todo costo que se genere a la Entidad por incumplir esta obligación será de cargo del Contratista.

Con el objeto de evitar interferencias en la ejecución de la construcción total. Si hubiese alguna interferencia deberá comunicarla por escrito a la ENTIDAD. En caso de comenzar el trabajo sin hacer esta comunicación, y de surgir complicaciones al realizar los trabajos correspondientes a los diferentes proyectos, su costo será asumido por el Contratista.

Si el Contratista durante la construcción del Edificio necesita usar energía eléctrica, o agua, deberá hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que se ocasionen el empleo de tal energía, así como las sanciones que se impongan por cualquier mal uso de dichos servicios.

Al terminar el trabajo se deberá proceder a la limpieza de los desperdicios que existen, ocasionados por materiales y equipos empleados en la ejecución de su trabajo.

Todas las salidas a los terminales de tubos que deban permanecer abiertos durante la construcción, deben ser taponeados según normas.

En caso de resolverse el Contrato, el Contratista deberá retirar los materiales, insumos, herramientas y demás que hayan quedado en la obra, en el plazo de cinco (05) días de efectuado el inventario de obra, en caso de no cumplir con esta obligación la ENTIDAD procederá a retirar de la obra dichos bienes con cargo a las valorizaciones, liquidación y/o garantías que tuviera pendientes el Contratista, y será de responsabilidad del Contratista cualquier pérdida, robo o detrimento de dichos bienes, no procediendo ningún tipo de pago o reconocimiento a favor del Contratista por los bienes dejados en obra, por tratarse de un contrato a suma alzada.

Metrados Referenciales y Costos Unitarios de Obra CivilLos metrados de Obra Civil muestran detalladamente las cantidades de obra, para cada una de las categorías de construcción, las cuales se toman en el presente capítulo del estudio, para estimar el presupuesto de Inversión necesaria.

22




Presupuesto Referencial de Obra CivilEl costo estimado para la obra, se desarrolla teniendo como base los materiales especialmente determinantes como son los de acabados e instalaciones.

X. FOTOGRAFIAS Y FILMACIONES

El Contratista deberá obtener y suministrar información fotográfica y en vídeo en CD de la evolución de la obra, de acuerdo a las indicaciones del Supervisor y de acuerdo a las siguientes cantidades: 12 Vistas (mínimo) al inicio de los trabajos y un vídeo en CD (15

minutos mínimos). 15 Vistas mensuales (mínimo) tomadas el último día del mes

valorizado, captadas desde los mismos puntos de vista a los efectos de la verificación del avance de las obras y un vídeo en CD (20 minutos mínimos).

Todas las fotografías serán en color de tamaño 12 x 15 cm. Aproximadamente con indicación marginal de lo que representan y el vídeo en CD deberá tener una duración mínima de 60 minutos.

Cada entrega fotográfica se efectuará en dos (2) ejemplares pegadas en hojas A4, con indicación de las fechas respectivas y en medios digitales.

XI. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

El Contratista se obliga a realizar el Estudio Definitivo, el Replanteo de Obra, la Ingeniería, y planos definitivos generales y de detalle de todas las instalaciones del Proyecto, las modificaciones de estructuras, instalaciones, elementos y/o partes tal como se proyecta en su ejecución, conforme a lo previsto en el Cronograma de Ejecución del Proyecto.

Se observará el inicio de los trabajos que no cuenten con la documentación requerida, previamente aprobada por el Supervisor.

Dicha documentación, sean planos, memorias de cálculo, planillas, solicitudes de autorización, etc. será presentadas con una anticipación no inferior a diez (10) días hábiles, respecto a la fecha prevista para la ejecución de los respectivos trabajos, sean éstos en obra o en taller conforme a las previsiones del Plan de Trabajo, salvo que las Especificaciones Técnicas prevean otro plazo.

Toda la documentación se presentará en original y dos (2) copias en las escalas, carátulas y numeración requerida por el Supervisor. Deberán estar debidamente dobladas y encarpetadas.

La aprobación que preste el Supervisor a toda la documentación técnica no eximirá al Contratista de su responsabilidad por la correcta ejecución de los trabajos.

Al concluir la obra y en un plazo de treinta (30) días después de la recepción de la obra, el Contratista deberá editar y entregar al Supervisor en original y tres (3) copias el Expediente Técnico Final Conforme a Obra, conformado por

21




Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Inventario Físico y Valorizado, Cálculos Justificativos y Planos.

XII. PROGRAMA DE TRABAJOS

Dentro de los quince (15) días siguientes al inicio de obra, el Contratista deberá presentar para consideración del Supervisor, un programa detallado de suministro de equipos y materiales ajustado a las fechas calendario de iniciación y terminación contractual de la obra, en el que se muestre el orden en que se ha de proceder a la ejecución de los diferentes trabajos, guardando equivalencia con relación al programa presentado con su propuesta.

Este programa de trabajos deberá ser elaborado utilizando el Método del Camino Crítico (CPM), el Método PERT o cualquier otro sistema similar que sea satisfactorio al Supervisor.

El diagrama de barras de GANTT no se considerará suficiente para cumplir el requisito establecido en este numeral.

Adicionalmente, el Contratista presentará una curva de avance y un cronograma de desembolsos basado en los montos estimados de facturación mensual de acuerdo a su programación.

Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista deberá tomar en cuenta las restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor.

El Contratista estará obligado a presentar la reprogramación de sus trabajos toda vez que le sea aprobada una prórroga justificada del plazo de ejecución de la obra o cuando el Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revisión y aprobación del Supervisor.

La presentación del programa de trabajos y su aprobación por el Supervisor, no eximirán al Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato.

XIII. CALIDAD ESPECIFICADA

Teniendo en cuenta el destino e importancia del Proyecto, es obligación del Contratista el realizar una correcta planificación de la calidad, así como realizar el aseguramiento de la calidad durante la ejecución y realizar el control de la calidad verificando que los resultados obtenidos de los diversos ensayos en obra, estén acorde a las normativas de calidad.

A tal efecto el Supervisor establecerá los sistemas de control de ejecución y demás actividades de control de calidad.

El Supervisor tendrá el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos o no en las Especificaciones Técnicas. La ejecución de tales pruebas o ensayos no relevará al Contratista de ninguna de sus obligaciones estipuladas en el Contrato.

22




En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las Especificaciones Técnicas, el costo de las pruebas correrá a cargo del Contratista.

Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o análisis realizados serán comunicados por escrito al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas correctivas, de ser el caso.

Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podrá ser rechazada por el Supervisor o por la Entidad debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construcción.

Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podrá estar sujeto a rechazo del Supervisor o la Entidad, debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento insatisfactorio, no obstante la aceptación previa.

Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberán ser reparadas o reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberán contar con la aprobación del Supervisor.

El Contratista también será responsable de los costos de mano de obra, gastos varios, daños o pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales que el Supervisor considere con defectos de fabricación o como resultado de un defectuoso manipuleo o instalación.

Cuando el Contratista ingrese materiales a la obra o utilice para la ejecución de la obra materiales de menor calidad que los especificados en el Expediente Técnico, sin la autorización del Supervisor será de aplicación la penalidad respectiva; asimismo, cuando el Contratista utilice para la ejecución de la obra materiales de menor calidad que los especificados en el Expediente Técnico, con autorización del Supervisor, ambos serán solidariamente responsables por la reparación y los daños y perjuicios que ocasionen.

XIV. CORRESPONDENCIA

Cualquier comunicación entre el Contratista y la ENTIDAD o su Supervisor se deberá hacer por escrito.

El Contratista llevará un Cuaderno de Obra donde se anotarán las instrucciones del Supervisor y las observaciones del Contratista además de cualquier hecho o acontecimiento importante de la Obra. La ENTIDAD y el Supervisor tendrán derecho a examinar este cuaderno en cualquier momento y anotar en él sus observaciones.

El Contratista deberá entregar mensualmente al Contratante o al Supervisor, copias del Cuaderno de Obra.

El Contratista permitirá al Supervisor, en cualquier momento, examinar las planillas de jornales y los inventarios de los materiales que estén en relación con los trabajos.

El Contratista tendrá siempre en el sitio, a disposición del Supervisor, un juego de todos los planos y Bases de especificaciones.

21




XV. PAGO A LA SUPERVISIÓN EN CASO DE ATRASO EN LA FINALIZACIÓN DE LAOBRA POR CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA

De acuerdo con lo indicado en el artículo 192° del Reglamento de la Ley de Contrataciones, en caso de atraso en la finalización de la obra por causas imputables al Contratista, con respecto a la fecha consignada en el calendario de avance de obra vigente, y considerando que dicho atraso producirá una extensión de los servicios de la supervisión, lo que genera un mayor costo, el Contratista asumirá el pago del monto equivalente al de los servicios indicados, lo que se hará efectivo deduciendo dicho monto de la liquidación de la obra.

XVI. OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR CONTRATADO POR LA ENTIDAD

La ENTIDAD contratará los servicios de un profesional o firma consultora para que realice las labores de Supervisión de la Obra en calidad de Supervisor, para lo cual le delegará todas las atribuciones y consiguientes obligaciones previstas en la documentación que integra las presentes Bases y el Contrato a suscribir, siendo el Supervisor el encargado de velar por la correcta y oportuna ejecución de la obra, como ojos y oídos de la Entidad en Obra, por lo que está obligado a comunicar inmediatamente a la Entidad cualquier hecho que considere lesivo a los intereses de la ENTIDAD, bajo apercibimiento de ser solidariamente responsable con el Contratista por los retrasos y/o daños y perjuicios que se ocasionen.

XVII. MODIFICACIÓN DE PRECIOS

Los precios propuestos e incluidos como parte del Contrato se encuentran sujetos a las Fórmulas de Reajuste, establecidas en las presentes Bases.

XVIII. MEDICIÓN DE LAS OBRAS

El Supervisor notificará al Contratista, o a su agente autorizado o representante con tres (3) días de anticipación para la medición de las obras. El Contratista preparará todo lo necesario para poder realizarlas sin obstáculos y con la exactitud necesaria.

Las mediciones se realizarán únicamente para los trabajos ya efectuados y se harán de acuerdo a las unidades de medida estipuladas en cada caso.

Salvo que en el Contrato se acuerde lo contrario, en las planillas de mediciones y pagos no se considerarán los materiales almacenados por el Contratista.

XIX. VALORIZACIONES La forma de las valorizaciones y facturas de pago, será la preparada por el Contratista en coordinación con el Supervisor.

El Contratista consignará en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a las cantidades establecidas en las mediciones.

22




VALORIZACIONES MENSUALESLas valorizaciones mensuales se presentarán, durante los cinco (05) primeros días contados a partir del primer día hábil del mes siguiente a la ejecución de los trabajos en un (01) original y una (01) copia, acompañadas según el caso por los cómputos métricos resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el Supervisor.

1. Factura emitida por el contratista (será solicitada a la conformidad de la oficina)

2. Contrato de obra y adendas3. Resoluciones de ampliaciones de plazo (todas las que se hayan otorgado)4. Informe técnico del residente que contenga: ficha técnica, memoria

descriptiva, relación del equipo mínimo utilizado en el mes y personal, resumen de los controles de calidad realizados en el mes, conclusiones y recomendaciones.

5. Valorización.5.1.- Resumen de valorización.5.2.- Ficha de identificación de obra.5.3.- Reintegro por valorización.5.4.- Deducción que no corresponde por adelanto (directo y materiales). 5.5.- Formulas poli nómicas de reajuste.5.6.- Valorización del presupuesto.5.7.- Cuadro de amortización del adelanto directo y de materiales.

6. Grafico (curva s) comparativo de avance programado y ejecutado, (mensual y acumulado).

7. Calendario de avance de obra valorizado.8. Planilla de metrados.9. Fotografías a color del proceso de construcción del mes valorizado

(mínimo 15, señalar descripción y fecha)10. Copia de protocolos de calidad.11. Copia desglosable del cuaderno de obra del periodo de ejecución.12. Pago de cumplimiento de obligaciones sociales (sencico,

conafovicer., onp, afp, essalud).13. Planilla electrónica del personal pensionista.14. Copia del seguro complementario contra todo riesgo.15. Original y copia legalizada del certificado de habilidad vigente del

residente de obra.16. Copia del comprobante de pago, del mes anterior.17. Índices unificados para la construcción, copias de la formulas poli

nómicas del expediente técnico y copia de la fecha del valor referencial que se encuentran en las bases.

18. Copia de inscripción a la REMYPE, carta fianza de fiel cumplimiento, adelanto directo y materiales vigentes (de corresponder)

19. Copia del contrato del consorcio.20. Acta de entrega de terreno, acta de inicio de obra y/o primer

asiento del c.o. (en todas las valorizaciones) 21. Otros documentos que considere importante.

21




XX. ÓRDENES DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARA VALORIZACIONES MENSUALESEl valor del pago mensual del Contrato ejecutados durante el mes en cuestión será:

El monto acumulado por los trabajos ejecutados hasta la fecha. Menos el total facturado por trabajos ejecutados hasta el mes anterior. Menos la amortización de los adelantos otorgados, si los hubiera, de

acuerdo a los porcentajes establecidos. Menos cualquier otra retención o penalidad que sea necesario aplicar

según lo previsto en estos términos de referencia o en el Contrato.

Tomando en cuenta el valor resultante se extenderá la orden de pago mensual.Las estimaciones del progreso de los trabajos pueden ser reajustadas conforme se efectúen las estimaciones finales. La inclusión de cualquier trabajo o material en las estimaciones de pagos mensuales, no deberá ser interpretada como aceptación de tal trabajo o material y en consecuencia no impedirá el rechazo de aquel trabajo, así estuviera cancelado parcialmente, si se descubre que el mismo no está en estricto acuerdo con las especificaciones.Este rechazo incluirá también el trabajo posteriormente ejecutado, si hay secuencia de dependencia.Todos los equipos instalados, materiales y trabajos comprendidos en los pagos mensuales ejecutados, serán considerados como propiedad de la ENTIDAD, pero esta disposición no libera al Contratista de la responsabilidad total del mantenimiento hasta la conclusión del Contrato.

ORDEN DE PAGO PARA LA VALORIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN FINALCon la previa autorización del Supervisor, la valorización de la Liquidación Final de Pago confeccionado, conforme lo indicado en el numeral 21 de las disposiciones finales, seguirá el trámite de aprobación final y pago por la ENTIDAD.

XXI. RECEPCIÓN DE LA OBRA

A la terminación de la obra o cuando se considere conveniente por la ENTIDAD y luego de una inspección conjunta entre representantes de la ENTIDAD, del Supervisor y del Contratista, si no existen observaciones con relación a la calidad y terminación de la Obra y estén en funcionamiento todos los sistemas y equipos que la conforman, se procederá a la Recepción, suscribiéndose el Acta correspondiente, en la que se indicará claramente el estado final de la obra. En caso que LA ENTIDAD crea necesario contar con parte de la infraestructura ejecutada antes del término total de la obra, LA ENTIDAD podrá disponer la recepción parcial de la misma de acuerdo a lo indicado en el artículo 210° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.En Contratista proporcionará al Comité de Recepción un juego completo de los planos de replanteo para facilitar la verificación de la culminación de la obra y demás documentos que correspondan según lo señalado en el numeral

22




XXIII, sin perjuicio de su obligación de presentarlo nuevamente en la liquidación de la obra.El Comité no recepcionara la obra sin verificar el funcionamiento satisfactorio de todos los equipos y sistemas que conforman la obra, usándose energía eléctrica y abastecimiento de agua conectados a los servicios públicos correspondientes.

XXII. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS

El Contratista será directo responsable de las consecuencias causadas por deficiencia o Negligencia durante la ejecución de la obra, como la afectación a terceros o a las propiedades de éstos, por responsabilidad civil.

XXIII. LA EJECUCIÓN DE OBRA INCLUYE COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO: (el equipamiento se realizara de acuerdo a las características y condiciones establecidas en el expediente técnico de acuerdo a la siguiente relación

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD1 SOPORTE UNIVERSAL UND 50.002 POLEA UND 10.003 PENDULO UND 10.004 TUBO DE ENSAYO UND 50.005 MESA UNIPERSONAL DE MADERA TORNILLO UND 67.006 PUPITRES PARA DOCENTES UND 42.007 PIZARRA ACRILICA DE 2.40 X 1.20 MTS. UND 11.008 ESCRITORIOS DE MELAMINE PARA DOCENTES UND 10.009 MESA DE MADERA TORNILLO DE 6 UND 45.0010 SILLA DE MADERA TORNILLO-DOCENTE UND 42.0011 MODULO PARA COMPUTADORAS UND 15.0012 COMPUTADORA INTEL CORE i5 950 INCLUIDO ACCESORIOS UND 1.0013 NETBOOKS INTEL CORE i5, 3320m DE 3.30Ghz UND 30.0014 COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) INTEL CORE i5 UND 1.0015 MICROSCOPIO ELECTRICO EQP 2.0016 PROYECTOR MULTIMEDIA / DATA SHOW ALTA DEFINICION EQP 1.0017 MATRAZ ERLENMEYER 50,100,250ML UND 25.0018 MATRAZ DE FONDO PLANO UND 25.0019 PIE DE REY UND 10.0020 VASOS DE PRECIPITADOS 10,25,50,100,150,250,ML UND 50.0021 BATERIA UND 10.0022 IMAN UND 20.0023 BRUJULA UND 35.0024 LAMINA ESQUELETO HUMANO FRONTAL UND 5.0025 LAMINA SISTEMA VASCULAR UND 5.0026 LAMINA MUSCULAR HUMANO FRONTAL UND 5.0027 LAMINA MUSCULAR HUMANO POSTERIOR UND 5.0028 LAMINA SISTEMA NERVIOSO FRONTAL UND 5.0029 LAMINA SISTEMA NERVIOSO POSTERIOR UND 5.0030 REGLA T UND 10.0031 REGLA METALICA UND 10.0032 SILLA CON RESPALDAR UND 1.00

21




33 EQUIPO DE SONIDO ACUSTICO UND 1.0034 BANCA DE MADERA TORNILLO UND 30.0035 ESTANTE DE MADERA PZA 18.0036 SILLAS DE MADERA CEDRO INDIVIDUALES PZA 63.0037 TERMOMETRO UND 20.0038 MAQUETA CRANEO Y RAQUIS UND 2.0039 MAQUETA CUELLO Y CABEZA UND 2.0040 MAQUETA CORAZON UND 2.0041 MAQUETA SISTEMA NERVIOSO UND 2.0042 MAQUETA HIGADO Y RIÑON UND 1.00

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTOMOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO-AULAS MESA UNIPERSONAL, MADERA TORNILLODESCRIPCIÓN

Se refiere a la adquisición de MESAS de madera para el nivel secundario, que se encuentran dentro del parámetro de las normas de Educación.Las características mínimas que se deben consideraran, se encuentran en los planos del Expediente Técnico.

MEDICIÓN

Se medirá esta partida de manera unidad (und.), quedando comprendido en esta partida todos los materiales y obras necesarias para la implementación de mobiliario nivel Secundario, comprendiendo sillas y mesas con un determinado acabado, los cuales se dispondrán en las aulas proyectadas.

PIZARRA ACRILICADESCRIPCIÓN

Esta partida se refiere a la adquisición de Pizarra Acrílica de Material Acrílico de 0.6mm; Marco de Material lamina de aluminio de 3 mm; Con Porta Borrador de Aluminio; Medidas: 1.20 mts 2.40 mts.Características:

Medida: 1.20 x 2 .40 mts Espesor: 10-12-m/m Marco de aluminio Portaborrador

22




MEDICIÓNSe medirá esta partida de manera unidad (und.), quedando comprendido en esta partida todos los materiales y obras necesarias para la implementación de mobiliario nivel Secundario, los cuales se dispondrán en las aulas proyectadas.

SILLA DE MADERA CEDRO INDIVIDUALDESCRIPCIÓN

Se refiere a la adquisición de SILLAS de madera para el nivel secundario, que se encuentran dentro del parámetro de las normas de Educación.Las características mínimas que se deben consideraran, se encuentran en los planos del Expediente Técnico.

MEDICIÓNSe medirá esta partida de manera unidad (und.), quedando comprendido en esta partida todos los materiales y obras necesarias para la implementación de mobiliario nivel Secundario, comprendiendo sillas y mesas con un determinado acabado, los cuales se dispondrán en las aulas proyectadas.

PUPITRE DESCRIPCIÓN

21




Esta partida se refiere a la fabricación y/o adquisición de Escritorios de Melamina 18mm, para ser utilizados por los Docentes. El tablero es de 1.20m x 0.50m, Compartimiento de CPU y Estabilizador, Apoyo Metálico con Pintura Sincromato Forro delantero metálico, Cajones laterales al Lado.


Características: Largo = 1.20 m Ancho =0.50 m Alto= 0.80 m Estructura= melanina de 18 mm N° cajones = 4 (Lado derecho, con jalador metálico y chapa de seguridad) Otros = Porta Documentos Con una puerta con chapa de Seguridad en el

lado izquierdo

SILLA PARA DOCENTES DESCRIPCIÓN

Esta partida se refiere a la adquisición de Sillas de Madera Tapizado con tela crepe importada de alta calidad; para docentes del nivel secundario.

MEDICIÓN

Se medirá esta partida de manera unidad (und.), quedando comprendido en esta partida todos los materiales y obras necesarias para la implementación de mobiliario nivel Secundario, los cuales se dispondrán en las aulas proyectadas.

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO-AREA DIRECCION

22




SILLA CON RESPALDARDESCRIPCIÓN

Esta partida se refiere a la adquisición de Sillas Giratorias es con sistema neumático con elevación a gas; Tapizado con tela crepe importada de alta calidad; Brazos de polipropileno de alta resistencia; Base de polipropileno de 5 puntas; 05 ruedas de nailon de alta resistencia.

MEDICIÓN


ESCRITORIO DE MELAMINA PARA DOCENTES DESCRIPCIÓN

Esta partida se refiere a la fabricación y/o adquisición de Escritorios de Melamina 18mm, para ser utilizados por los Docentes. El tablero es de 1.20m x 0.50m, Compartimiento de CPU y Estabilizador, Apoyo Metalico con Pintura Sincromato Forro delantero matlico, Cajones laterales al Lado.

MEDICIÓN


http://www.google.com.pe/imgres?sa=X&biw=1366&bih=599&tbm=isch&tbnid=V4VAq7Okq_oOcM:&imgrefurl=http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-408798434-silla-giratoria-malla-con-brazos-operador-_JM&docid=ODeApQm8d4bHqM&imgurl=http://mco-s2-p.mlstatic.com/silla-giratoria-malla-con-brazos-operador-1340-MCO2888340329_072012-F.jpg&w=808&h=1200&ei=l5L-UoQcjtCRB8SYgKgP&zoom=1&ved=0CIQBEIQcMBE&iact=rc&dur=307&page=1&start=0&ndsp=22

21




Características: Largo = 1.20 m Ancho =0.50 m Alto= 0.80 m Estructura= melanina de 18 mm N° cajones = 4 (Lado derecho, con jalador metálico y chapa de seguridad) Otros = Porta Documentos Con una puerta con chapa de Seguridad en el

lado izquierdo

ESTANTE GRANDE DESCRIPCIÓN

Esta partida se refiere a la fabricación y/o adquisición de archiveros de una medida de 1.20m x 1.80 m, material de melanina de 18mm, con divisiones según los planos del proyecto.

EJECUCIÓN:Todos los equipos y mobiliarios serán adquiridos listos para su instalación y utilización, verificando el adecuado funcionamiento de los mismos.

MEDICIÓN


22




COMPUTADORAS INTEL CORE i5 CPU/MONITOR/TECLADO01.01.

CPU - UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO DE DATOSDESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS

Factor de forma Case de factor de forma reducido o torreCaracterísticas del sistema

Tipo de Procesador Intel Core i5 de tercera generaciónVelocidad procesador 3..00 GHz o superiorMemoria cache6 6 MbChipset Serie Intel® 81 Express o superior

MemoriaMemoria RAM 4 GB DRAM DDR3 1333 Mhz o superiorRanuras de Memoria 2 DIMMs

Almacenamiento de datosDisco Duro 500 GB SATA II, 7200 rpm, 6.0 GB/s Unidad Óptica DVD SuperMultigravador (CD-DVD)

GráficosTarjeta gráfica HD integrado

Características de expansiónPuertos externos de Entrada/Salida

04 USB 2.0, 02 puertos USB 3.0, 2 frontales, 4 traseros;01 RJ-45; 01 VGA; ; 2 entradas de línea (estéreo/micrófono); 2 salidas de línea (auriculares/parlantes).

Ranuras de expansión 1 PCI x1 de perfil bajo1 PCI x16 de perfil bajo

http://www.freepik.es/index.php?goto=27&url_download=aHR0cDovL2Rvd25jdC56Y29vbC5jb20uY24vZGQ3NmYwY2IxZTAwN2JiMGU2NWVmZmM2MWM3ZWFkMDMvNGZjZGNhYzUvZjIvNjIvMjgvMTMzNjkyNDMzMTUyMl96Y29vbC5jb20uY24ucmFy&opciondownload=34&id=aHR0cDovL3d3dy56Y29vbC5jb20uY24vZ2Z4L1pNakV6TnpjMi5odG1s&fileid=593872

21




Dispositivos multimediaAudio Códec de audio Integrado, con puertos para

micrófono y audífono frontalesComunicación

Interfaz de red Conexión de red Gigabit integrada.Alimentación

Fuente de Poder AC 110-220v/50-60Hz potencia suficiente para alimentar el equipo

LICENCIAS DE SOFTWARESistema Operativo Licencia de Microsoft Windows 8 en españolSoftware de oficina Licencia de Microsoft Office 2013 en español

(Word, Excel y PowerPoint)MOUSE

Mouse PS/2 o USB Óptico, con dos botones y rueda scroll.

Garantía 01 Año. TECLADO

Teclado PS/2 o USB, de 102 teclas idioma castellano (incluyendo letra “ñ” y tilde). Indicadores luminosos de estado.

Garantía 01 Año.PARLANTES

Parlantes Parlantes estéreo, con alimentación via USBMONITOR LCD 18.5”

Tipo Monitor LCD de 18.5” Resolución 1366 x 768 o equivalente Pixel pitch 0.3 mmBrillo de pantalla 250 cd/m²Entrada VGARelación de contraste 1000:1Voltaje de alimentación

100 to 240 VAC / 50 or 60 Hz +/- 3Hz / 1.6A (Max.)

Garantía 01 Año. ESTABILIZADOR DE TENSIÓN

SalidaPotencia de salida 1000 Vatios / 600 VATensión de salida nominal 220VConexiones de salida 04 tomas con línea a tierra

EntradaTensión de entrada 220V

22




Frecuencia de entrada 50/60 Hz +/- 3 HzVariación de tensión de entrada

160-270VAC.

Garantía 01 año.

1. CONSIDERACIONES ADICIONALES Uniformidad de accesorios.- Para el caso de la Computadora de escritorio, La CPU, monitor, mouse y teclado deberán ser de un mismo color o guardar uniformidad. Compatibilidad.- Los equipos y/o componentes deben ser originales de fábrica, testeados, homologados y catalogados por el fabricante, totalmente compatibles con plataforma Microsoft Windows.

2. ENTREGA E INSTALACIÓN: Los equipos deberán ser entregados en el lugar que designe el área

usuaria. La guía de remisión y Factura se deberán consignar los siguientes datos

por cada equipo de la siguiente manera:Marca:Modelo:Número de parte:Número de serie:Si algún equipo(s) incluye(n) garantías extendidas, se deberán especificar claramente.

La CPU deberá tener todos los componentes debidamente instalados y en óptimo funcionamiento, lo que será comprado para otorgar la conformidad respectiva.

La instalación de los equipos será previa coordinación con el área usuaria, del lugar, etc.

La instalación del software en las computadoras será coordinada con el área usuaria y la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional e informática.

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO-BIBLIOTECA ESTANTE GRANDE (ITEM 01.02.03)MESAS DE MADERA TORNILLO DE 6DESCRIPCIÓN

Se medirá esta partida por unidad (und.), quedando comprendido en esta partida todos los materiales y obras necesarias para la implementación Laboratorio, comprendiendo masa rectangular con un determinado acabado, los cuales se dispondrán en las aulas proyectadas.

MEDICIÓN

21





SILLAS DE MADERA CEDRO INDIVIDUAL (ITEM 01.01.03)

PUPITRES ITEM (ITEM 01.01.04)

SILLA PARA DOCENTES (ITEM 01.01.05)

MOBILIARIO Y CENTRO DE CÓMPUTO

PUPITRES

SILLA PARA DOCENTES

MODULOS PARA COMPUTADORAS

DESCRIPCIÓNEsta partida se refiere a la fabricación y/o adquisición de un módulo para computadora fabricado con plancha melamine de 18mm. + Silla de madera, para ser utilizados por los alumnos. El tablero es de 0.80m x 0.75m. y las características mínimas que se deben consideraran, se encuentran en los planos del Expediente Técnico.


22




NETBOOKS INC/ACCESORIO

NETBOOKS Intel Core i5, 3320m DE 3.30 Ghz

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS REQUERIDASProcesador Intel® Core™ i5-3230M (2,60 GHz, 3 MB

de caché,) o superiorMemoria Cache 3 MBMemoria RAM SDRAM DDR3 de 4 GB, 1600 MHzDisco Duro 750 GB, SATA, 5400 RPM o superiorLector Óptico Grabador (DVD+/-RW) doble capaTarjeta Grafica Acelerador de medios gráficos integradoInterfaz de red Gigabit 10/100Mbps.

Wíreless LAN IEE 802.11b/g/nSonido Audio de alta definición.

Controlador, Parlantes y micrófono integrados.

Otros Cámara webBluetooth

Teclado Español y mouse TouchPadMonitor Pantalla LED HD 14” o 15.6”Ranuras y Puertos Alimentación de CA,VGA, 3 USB 2.0, audífono

estéreo/salida de línea, entrada para micrófono estéreo, RJ-45.

Alimentación Adaptador de CA, 220vac. y Batería Lithium-ION de 6 celdas.

Adicioanles Maletin acolchado con banda para hombro del tamaño del equipo.

Mouse Optico inalámbrico o USBGarantía 01 año en repuestos

01 año en mano de obra

21




01 año en servicio técnico onsite (en el local del cliente).

La garantía y soporte de los equipos ofertados deberán ser por todo el equipo y los

componentes que este incluye. Las garantías serán cubiertas en el local del

Gobierno Regional de Huancavelica.LICENCIA DE SOFTWARESistema Operativo Licencia de Microsoft Windows 8 en español

de fábrica. Software de oficina Licencia de Microsoft Office 2013 en español

(Word, Excel y PowerPoint)

CONTROL Control Técnico Durante la adquisición de una NETBOOKS Intel Core i5, estas cumplirán con los requerimientos antes mencionados o superiores.

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO-LABORATORIO BANCAS DE MADERA TORNILLODESCRIPCIÓN

Se refiere a la adquisición de BANCAS de madera para el uso en laboratorio, que se encuentran dentro del parámetro de las normas de Educación.Las características mínimas que se deben consideraran, se encuentran en los planos del Expediente Técnico.

MEDICIÓNSe medirá esta partida de manera unidad (und.), quedando comprendido en esta partida todos los materiales y obras necesarias para la implementación de mobiliario nivel Secundario, comprendiendo bancas de laboratorio con un determinado acabado, los cuales se dispondrán en los laboratorios proyectados.

QUIMICA KIT DE EQUIPO BASICO DE QUIMICA TUBO DE ENSAYO Es un tubo cilíndrico de vidrio pequeño utilizado en la contención de muestras líquidas y también para calentar, etc.características

Material de vidrio para un laboratorio quimico

Abertura en zona superior e inferior redondeado

Resistencias a temperaturas muy altas

22




Utilización para contener pequeñas muestras y preparar soluciones.

VASO DE PRECIPITADOS 10, 25, 50, 100, 150, 250 ML es un recipiente cilíndrico de vidrio fino que se utiliza muy comúnmente en el laboratorio, sobre todo, para preparar o calentar sustancias y traspasar líquidos. Son cilíndricos con un fondo plano; se les encuentra de varias capacidades, desde 1 ml hasta de varios litros. Normalmente son de vidrio.

características 10 tubos de ensayo Material de vidrio para un

laboratorio químico Utilización para contener

sustancias calentar No tiene la Medida de precisión del

volumen Suelen ser ciclindricos y con una base plana

MATRAZ ERLENMEYER 50, 100, 250 ML también conocido como matraz de síntesis extrema de químicos, es uno de los frascos de vidrio más ampliamente utilizados en laboratorios de Química y Físicacaracterísticas

Es un frasco cilíndrico de plástico con pico largo

Contiene algún solvente, agua destilada

Se emplea en las valoraciones Es frasco transparente

MATRAZ DE FONDO PLANO características

Frasco de material de vidrio y de cuerpo plano

PROBETA DE 25, 50, 100, 150 ML características Es una frasco de material de vidrio Instrumento volumétrico Material transparente

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica

http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica

http://es.wikipedia.org/wiki/Material_de_vidrio_(qu%C3%ADmica)

http://es.wikipedia.org/wiki/Litro

http://es.wikipedia.org/wiki/Ml

http://es.wikipedia.org/wiki/Cilindro

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido

http://es.wikipedia.org/wiki/Laboratorio


http://es.wikipedia.org/wiki/Recipiente

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=uzu97UZi3nKfxM&tbnid=g5bWBr-bNl_dVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://trabajosenelaula.blogspot.com/2010/05/capacidad-y-volumen.html&ei=Rkz6UuPaB4rC0AGvqoEY&bvm=bv.61190604,d.dmQ&psig=AFQjCNELRkblcV6nuVTT2XprtC1Z4nk7xA&ust=1392221626319525%00%E5%A1%B9%EF%92%81%E1%B4%BB%E4%A1%BF%E2%B2%AF%E5%B6%82%E8%97%84%E6%8C%A7%00%00%EA%AE%A5

http://static1.wikia.nocookie.net/__cb20070521193336/quimica/es/images/1/14/450px-Erlenmeyer_flask_hg.jpg%00%E5%A1%B9%EF%92%81%E1%B4%BB%E4%A1%BF%E2%B2%AF%E5%B6%82%E8%97%84%E6%8C%A7%00%00%EA%AE%A5

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=59KKQRHtWaEk3M&tbnid=mKulO-BOGkDGnM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.museohistoricodeenfermeria.org/lista_colecciones.php?cat=3&scat1=5&scat2=70&scat3=0&ei=4Uz6Up-bPMuN1AGO04HYDg&bvm=bv.61190604,d.dmQ&psig=AFQjCNG_FBrBJCngMdOaqO039Hm4MsrrTg&ust=1392221724724619%00%E5%A1%B9%EF%92%81%E1%B4%BB%E4%A1%BF%E2%B2%AF%E5%B6%82%E8%97%84%E6%8C%A7%00%00%EA%AE%A5

21




SOPORTE UNIVERSAL características

Dos elementos generalmente metálicos Material de hierro fundido, en

forma de rectángulo Sujetan tubos de ensayo

EMBUDO características material de vidrio Evita derrame del liquido Cuello largo.

AGITADOR DE VIDRIO características

material de vidrio, transparente sirve para mezclar líquidos y preparar disoluciones

BRUJULA La brújula es un instrumento que sirve de orientación y que tiene su fundamento en la propiedad de las agujas magnetizadas. Por medio de una aguja imantada que señala el Norte magnético, que es diferente para cada zona del planeta, y distinto del Norte geográfico. Utiliza como medio de funcionamiento al magnetismo terrestre

Características Brújula magnético moderno

ESPATULA O CUCHARA En química, Es uno de los materiales de laboratorio. Se utiliza para tomar pequeñas cantidades de compuestos que son, básicamente, polvo. Se suele clasificar dentro del material de metal y es común encontrar en recetas técnicas el término punta de espátula para referirse a esa cantidad aproximadamente. Tienen dos curvaturas, una en cada lado, y cada una hacia el lado contrario a la otra.

ESCOBILLONES Son objetos que tienen la aplicación de poder limpiar objetos como óxidos

http://es.wikipedia.org/wiki/Material_de_metal_(qu%C3%ADmica)


http://es.wikipedia.org/wiki/Geomagnetismo

http://es.wikipedia.org/wiki/Norte_geogr%C3%A1fico

http://es.wikipedia.org/wiki/Norte_magn%C3%A9tico

http://es.wikipedia.org/wiki/Im%C3%A1n_(f%C3%ADsica)

http://es.wikipedia.org/wiki/Manecilla_(mec%C3%A1nica)

http://es.wikipedia.org/wiki/Orientaci%C3%B3n

http://es.made-in-china.com/co_szsangbo/image_Glass-Stirrer-Glass-Stick-Glass-Bar_heihooyhg_VMvTEzunYjoY.html%00%E5%A1%B9%EF%92%81%E1%B4%BB%E4%A1%BF%E2%B2%AF%E5%B6%82%E8%97%84%E6%8C%A7%00%00%EA%AE%A5

http://www.abastecedoradelsur.com.ar/plantilla.php?noti_pri_id=771%00%E5%A1%B9%EF%92%81%E1%B4%BB%E4%A1%BF%E2%B2%AF%E5%B6%82%E8%97%84%E6%8C%A7%00%00%EA%AE%A5

22




LUPA (05 unid)La lupa es un instrumento optico que consta de una lente convergente de corta distancia focal, que desvía la luz incidente de modo que se forma una imagen virtual ampliada del objeto por detrás de una

BIOLOGIA MICROSCOPIO ELECTRICOCARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Microscopio Biológico Binocular 01 Pieza repuesto lámpara halógena 6V/20W, 01 Pieza

Fusible de seguridad, 01 Pieza filtro azul, 02 Piezas Oculares WF16X, 01 Pieza Cobertor de plástico, 01 Pieza Aceite de inmersión, 01 Pieza Catálogo en español. Garantia de 01 año

CONTROL Control Técnico Durante la adquisición del

Microscopio Electrónico esta cumplirá con los requerimientos antes mencionados.

MAQUETAS BASICOS COMPLETOSE ADQUIRIRÁN DE ACUERDO A LAS NECESIDADES Y PRESUPUESTO ESTABLECIDO EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIOMAQUETA CRANEO Y RAQUIS

Material de yeso y de madera

MAQUETA CUELLO Y CABEZA Material de yeso y de

maderaMAQUETA CORAZON

Material de plastilinasMAQUETA SISTEMA NERVIOSO

Material de yeso y de cables

MAQUETA HIGADO, Y RIÑON Material de plastilinas

http://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=7HrRSLYz4jtoOM&tbnid=vvbLWNOTv3MYTM&ved=0CAgQjRw&url=http://www.pizcos.net/2011/05/cambios-en-las-normas-sobre-privacidad.html&ei=ak_6UuoXpvDRAZy0gCg&psig=AFQjCNFGnTWBzZNAfBowJGR3wcvBeA5xMQ&ust=1392222442116285%00%E5%A1%B9%EF%92%81%E1%B4%BB%E4%A1%BF%E2%B2%AF%E5%B6%82%E8%97%84%E6%8C%A7%00%00%EA%AE%A5

21




LAMINAS BASICO COMPLETOSLAMINA ESQUELETO HUMANO FRONTAL DESCRIPCIONLas preguntas de los niños acerca de su cuerpo suelen poner nerviosos a los padres, no solo porque algunas estén relacionadas con la sexualidad, sino porque muchas veces faltan palabras para explicar detalles. Posiblemente se tenga el conocimiento general, o quizá específico, pero no siempre es fácil hacer que el niño quede satisfecho.CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Lamina de vista frontal con ligamentos

Varillas de madera material carton plastificado dimensiones de 84 x200 cm

LAMINA SISTEMA VASCULAR

El estudio del sistema vascular es de gran importancia, no sólo porque realiza en el organismo una función vital, sino también porque las enfermedades cardiovasculares constituyen en el adulto la primera causa de muerte, de ahí la necesidad de profundizar en el estudio de las estructuras que lo integran.CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Lámina mural de impresa por ambas caras. Mediante estas láminas se adquiere el conocimiento delas partes que constituyen el sistema vascular, su relación e importancia.

Tamaño de 100 x 140 cm, están impresos a doble cara, a todo color y plastificados en mate.

Montados con varillas de plástico y colgadores para sujetarlos a la pared.

LAMINA MUSCULATURA HUMANA FRONTALEl sistema muscular es el conjunto de más de 600 músculos que existen en el cuerpo humano, la función de la mayoría de los músculos es producir movimientos de las partes del cuerpo. El sistema muscular crea un equilibrio al estabilizar la posición del cuerpo, producir movimiento, regular el volumen de los órganos, movilizar sustancias dentro del cuerpo y producir calor.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

22






Montados con varillas de madera y colgadores para sujetarlos a la pared.

LAMINA MUSCULATURA HUMANA POSTERIOR El sistema muscular es el conjunto de más de 600 músculos que existen en el cuerpo humano, la función de la mayoría de los músculos es producir movimientos de las partes del cuerpo. El sistema muscular crea un equilibrio al estabilizar la posición del cuerpo, producir movimiento, regular el volumen de los órganos, movilizar sustancias dentro del cuerpo y producir calor.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO Lámina mural de impresa por ambas

caras. Mediante estas láminas se adquiere el conocimiento delas partes que constituyen el sistema vascular, su relación e importancia.



LAMINA SISTEMA NERVIOSO, FRONTAL El sistema nervioso comprende el cerebro, la médula espinal y el conjunto de todos los nervios del organismo, y se considera dividido en dos partes: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central se compone del cerebro y la médula espinal. El sistema nervioso periférico es una red nerviosa que sirve de enlace entre el cerebro y la médula espinal y el resto del organismoCARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


21






LAMINA SISTEMA NERVIOSO, POSTERIOR El sistema muscular es el conjunto de más de 600 músculos que existen en el cuerpo humano, la función de la mayoría de los músculos es producir movimientos de las partes del cuerpo. El sistema muscular crea un equilibrio al estabilizar la posición del cuerpo, producir movimiento, regular el volumen de los órganos, movilizar sustancias dentro del cuerpo y producir calor.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO Lámina mural de impresa por

ambas caras. Mediante estas láminas se adquiere el conocimiento delas partes que constituyen el sistema vascular, su relación e importancia.


Montados con varillas de madera y colgadores para sujetarlos a la pared

CONTROL Control Técnico Durante la adquisición de las láminas, estarán con los requerimientos antes mencionados o superioresKIT EQUIPO BASICO PARA BIOLOGIA

TUBO DE ENSAYO

Es un tubo cilíndrico de vidrio pequeño utilizado en la contención de muestras líquidas y también para calentar, etc.

características Material de vidrio para un

laboratorio químico Abertura en zona superior e

inferior redondeado Resistencias a temperaturas muy altas Utilización para contener pequeñas muestras y preparar

soluciones

22




VASO DE PRECIPITADOS 10, 25, 50, 100, 150, 250 ML

es un recipiente cilíndrico de vidrio fino que se utiliza muy comúnmente en el laboratorio, sobre todo, para preparar o calentar sustancias y traspasar líquidos. Son cilíndricos con un fondo plano; se les encuentra de varias capacidades, desde 1 ml hasta de varios litros. Normalmente son de vidrio

características 10 tubos de ensayo Material de vidrio para un

laboratorio químico Utilización para contener

sustancias calentar No tiene la Medida de

precisión del volumen Suelen ser cilíndricos y con una base plana

MATRAZ ERLENMEYER 50, 100, 250 ML

también conocido como matraz de síntesis extrema de químicos, es uno de los frascos de vidrio más ampliamente utilizados en laboratorios de Química y Física

características Es un frasco cilíndrico de

plástico con pico largo Contiene algún solvente,

agua destilada Se emplea en las

valoraciones Es frasco transparente

MATRAZ DE FONDO PLANO Características

Frasco de material de vidrio y de cuerpo plano

PROBETA DE 25, 50, 100, 150 ML Características

Es una frasco de material de vidrio Instrumento volumétrico Material transparente

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica


http://es.wikipedia.org/wiki/Material_de_vidrio_(qu%C3%ADmica)

http://es.wikipedia.org/wiki/Litro

http://es.wikipedia.org/wiki/Ml


http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido

http://es.wikipedia.org/wiki/Laboratorio


http://es.wikipedia.org/wiki/Recipiente

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=uzu97UZi3nKfxM&tbnid=g5bWBr-bNl_dVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://trabajosenelaula.blogspot.com/2010/05/capacidad-y-volumen.html&ei=Rkz6UuPaB4rC0AGvqoEY&bvm=bv.61190604,d.dmQ&psig=AFQjCNELRkblcV6nuVTT2XprtC1Z4nk7xA&ust=1392221626319525%00%E5%A1%B9%EF%92%81%E1%B4%BB%E4%A1%BF%E2%B2%AF%E5%B6%82%E8%97%84%E6%8C%A7%00%00%EA%AE%A5

http://static1.wikia.nocookie.net/__cb20070521193336/quimica/es/images/1/14/450px-Erlenmeyer_flask_hg.jpg%00%E5%A1%B9%EF%92%81%E1%B4%BB%E4%A1%BF%E2%B2%AF%E5%B6%82%E8%97%84%E6%8C%A7%00%00%EA%AE%A5

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=59KKQRHtWaEk3M&tbnid=mKulO-BOGkDGnM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.museohistoricodeenfermeria.org/lista_colecciones.php?cat=3&scat1=5&scat2=70&scat3=0&ei=4Uz6Up-bPMuN1AGO04HYDg&bvm=bv.61190604,d.dmQ&psig=AFQjCNG_FBrBJCngMdOaqO039Hm4MsrrTg&ust=1392221724724619%00%E5%A1%B9%EF%92%81%E1%B4%BB%E4%A1%BF%E2%B2%AF%E5%B6%82%E8%97%84%E6%8C%A7%00%00%EA%AE%A5

21




SOPORTE UNIVERSAL características

Dos elementos generalmente metálicos

Material de hierro fundido, en forma de rectángulo

Sujetan tubos de ensayo

EMBUDO Características

material de vidrio Evita derrame del liquido Cuello largo.

AGITADOR DE VIDRIO características

material de vidrio, transparente sirve para mezclar líquidos y preparar disoluciones

BRUJULA

La brújula es un instrumento que sirve de orientación y que tiene su fundamento en la propiedad de las agujas magnetizadas. Por medio de una aguja imantada que señala el Norte magnético, que es diferente para cada zona del planeta, y distinto del Norte geográfico. Utiliza como medio de funcionamiento al magnetismo terrestre

Características Brújula magnético moderno

ESPATULA O CUCHARA En química, Es uno de los materiales de laboratorio. Se utiliza para tomar pequeñas cantidades de compuestos que son, básicamente, polvo. Se suele clasificar dentro del material de metal y es común encontrar en recetas técnicas el término punta de espátula para referirse a esa cantidad aproximadamente. Tienen dos curvaturas, una en cada lado, y cada una hacia el lado contrario a la otra.

ESCOBILLONES

http://es.wikipedia.org/wiki/Material_de_metal_(qu%C3%ADmica)


http://es.wikipedia.org/wiki/Geomagnetismo

http://es.wikipedia.org/wiki/Norte_geogr%C3%A1fico

http://es.wikipedia.org/wiki/Norte_magn%C3%A9tico

http://es.wikipedia.org/wiki/Im%C3%A1n_(f%C3%ADsica)

http://es.wikipedia.org/wiki/Manecilla_(mec%C3%A1nica)

http://es.wikipedia.org/wiki/Orientaci%C3%B3n

http://es.made-in-china.com/co_szsangbo/image_Glass-Stirrer-Glass-Stick-Glass-Bar_heihooyhg_VMvTEzunYjoY.html%00%E5%A1%B9%EF%92%81%E1%B4%BB%E4%A1%BF%E2%B2%AF%E5%B6%82%E8%97%84%E6%8C%A7%00%00%EA%AE%A5

http://www.abastecedoradelsur.com.ar/plantilla.php?noti_pri_id=771%00%E5%A1%B9%EF%92%81%E1%B4%BB%E4%A1%BF%E2%B2%AF%E5%B6%82%E8%97%84%E6%8C%A7%00%00%EA%AE%A5

22




Son objetos que tienen la aplicación de poder limpiar objetos como óxidos

LUPA

La lupa es un instrumento óptico que consta de una lente convergente de corta distancia focal, que desvía la luz incidente de modo que se forma una imagen virtual ampliada del objeto por detrás de una

IMANES

es un cuerpo o dispositivo como un magnetismo significativo, de forma que tiende a juntarse con otros imamen o metales ferromagnéticos

FISICAKIT EQUIPO BASICO PARA FISICA DEFINICIÓNLa importancia de los laboratorios en la enseñanza de ciencias como la física, la química y la biología en secundaria. El trabajo práctico en el laboratorio proporciona al alumno la experimentación y el descubrimiento personal y evita el concepto de "resultado correcto" que se tiene cuando el alumno aprende sólo los datos de un libro en el que cree ciegamente y no tiene oportunidad de aprender directamente de los experimentos. No obstante, el uso de laboratorios requiere de tiempo adicional al de una clase convencional para que los alumnos descubran por sí mismos y aprendan de sus propios errores.Para ello se Adquirirán materiales e insumos para los laboratorios de Física, Química y Biología en coordinación con los docentes encargados de las materias antes mencionadas.

POLEA es una máquina simple, un dispositivo mecánico de tracción, que sirve para transmitir una fuerza. Además, formando conjuntos aparejos o polipastos, sirve para reducir la magnitud de la fuerza necesaria para mover un pesocaracterísticas

Desenrollado de cables de alta tensión A desnudos en poste

Polea de aleación de aluminio Gancho giratorio con diente de

seguridad Armadura con pestillo de guía Cojinete con engrasador

http://es.wikipedia.org/wiki/Peso

http://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_f%C3%ADsica

http://es.wikipedia.org/wiki/Polipasto

http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_simple

http://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=7HrRSLYz4jtoOM&tbnid=vvbLWNOTv3MYTM&ved=0CAgQjRw&url=http://www.pizcos.net/2011/05/cambios-en-las-normas-sobre-privacidad.html&ei=ak_6UuoXpvDRAZy0gCg&psig=AFQjCNFGnTWBzZNAfBowJGR3wcvBeA5xMQ&ust=1392222442116285%00%E5%A1%B9%EF%92%81%E1%B4%BB%E4%A1%BF%E2%B2%AF%E5%B6%82%E8%97%84%E6%8C%A7%00%00%EA%AE%A5

21




REGLA METALICA

La regla metálica graduada es un instrumento de medición con forma de plancha delgada y rectangular que incluye una escala graduada dividida en unidades de longitud, por ejemplo centímetros o pulgadas; es un instrumento útil para trazar segmentos rectilíneos con la ayuda de un bolígrafo o lápiz, y puede ser rígido, semirrígido o flexible, construido de madera, metal, material plásticocaracterísticas

Regla flexible de acero inoxidable

Dimensión de 1.00mt

PENDULO

El péndulo (del lat. péndulos, pendiente)[1] es un sistema físico que puede oscilar bajo la acción gravitatoria u otra característica física (elasticidad, por ejemplo) y que está configurado por una masa suspendida de un punto o de un eje horizontal fijos mediante un hilo, una varilla, u otro dispositivo que sirve para medir el tiempo

PIE DE REY

El calibre, también denominado calibrador, cartabón de corredera, pie de rey, pie de metro, forcípula (para medir árboles) o Vernier, es un instrumento utilizado para medir dimensiones de objetos relativamente pequeños, desde centímetros hasta fracciones de milímetros (1/10 de milímetro, 1/20 de milímetro, 1/50 de milímetro). En la escala de las pulgadas tiene divisiones equivalentes a 1/16 de pulgada, y, en su nonio, de 1/128 de pulgada.características

Mordazas para medidas externas. Mordazas para medidas internas. Coliza para medida de profundidades. Escala con divisiones en centímetros y

milímetros. Escala con divisiones en pulgadas y

fracciones de pulgada. Nonio para la lectura de las fracciones de milímetros en que esté

dividido. Nonio para la lectura de las fracciones de pulgada en que esté

dividido. Botón de deslizamiento y freno

REGLA T

http://es.wikipedia.org/wiki/Nonio

http://es.wikipedia.org/wiki/Pulgadas

http://es.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%ADmetros

http://es.wikipedia.org/wiki/Cent%C3%ADmetros

http://es.wikipedia.org/wiki/Oscilaci%C3%B3n

http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9ndulo#cite_note-1

http://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico

http://es.wikipedia.org/wiki/Metal

http://es.wikipedia.org/wiki/Madera

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1piz

http://es.wikipedia.org/wiki/Bol%C3%ADgrafo

http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_de_medici%C3%B3n

http://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=q-F3YDq9kAN3PM&tbnid=yenx--wJc4imkM&ved=0CAgQjRw&url=http://mx.rsdelivers.com/product/stanley-tools/0-35-406/regla-de-acero-inoxidable-1m-39/0539362.aspx&ei=T2D5UvmePIfw0gH3sYHwDg&psig=AFQjCNFfYxDmUdu9SK1f0TtBjBDUo4CBIg&ust=1392161232050779%00%E5%A1%B9%EF%92%81%E1%B4%BB%E4%A1%BF%E2%B2%AF%E5%B6%82%E8%97%84%E6%8C%A7%00%00%EA%AE%A5

http://www.voltairenet.org/IMG/jpg/pendulo.jpg%00%E5%A1%B9%EF%92%81%E1%B4%BB%E4%A1%BF%E2%B2%AF%E5%B6%82%E8%97%84%E6%8C%A7%00%00%EA%AE%A5

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=WtrZjLbbC8s_RM&tbnid=4UJuSVdm8QcoaM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.portaleso.com/usuarios/Toni/web_medicion/medicion_indice.html&ei=JWX5Uv_EGsT40gGj0IHAAw&bvm=bv.60983673,d.dmQ&psig=AFQjCNFGIhOm0Av_KcDyDM4R04ENQKELxg&ust=1392162432576955%00%E5%A1%B9%EF%92%81%E1%B4%BB%E4%A1%BF%E2%B2%AF%E5%B6%82%E8%97%84%E6%8C%A7%00%00%EA%AE%A5

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=kHaJ2qBhlIosRM&tbnid=b8uOamN-s8EwHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.papeleriacornejo.com/product_info.php?products_id=2785&osCsid=gldntxjrkl&ei=sTr6UoOkNND00QG65oDwAg&bvm=bv.61190604,d.dmQ&psig=AFQjCNEHGJmZxg09zTS_qnH3cU89zdKnow&ust=1392216909031255%00%E5%A1%B9%EF%92%81%E1%B4%BB%E4%A1%BF%E2%B2%AF%E5%B6%82%E8%97%84%E6%8C%A7%00%00%EA%AE%A5

22




La regla T es un instrumento que se utiliza principalmente para dibujar con un juego de escuadras, las cuales se deslizan de un lado a otro y de arriba hacia abajo, transportando las líneas o ángulos. Su estructura esta formada por una cabeza y un cuerpo, perpendiculares entre sí. La regla T se desliza de arriba hacia abajo sobre la superficie de dibujo, siempre teniendo cuidado de que su cabezal se encuentre bien apoyado sobre el canto del pupitre o mesa de dibujoCaracterísticas

regla T de madera educativa dimensión de 40 cm de unidad de medida

DINAMOMETROS Dinamómetros destinados a la medición de esfuerzo de tracción, tensiones, etc.Son aparatos con escalas taradas a mano y muelles indeformables que les confieren una elevada precisión para su utilización en aplicaciones industriales, control, en laboratorios, etc.Características

Todos los instrumentos tienen una precisión del +/- 2% de la escala.

Su medición es hasta 300 Kg. construidos en cajas de aluminio con esfera de color blanco

escala concéntrica con recorrido de 270º graduadas según graduación

aguja e inscripciones en negro. Resorte interior de acero especial con

anilla superior e inferior. Escala: de 0 – 10 hasta 0 – 300 Kg. Diámetro de esfera: 180 mm Longitud total: 310 mm Interior de las anillas: 30 mm Peso: 3.8 Kg.

TERMOMETRO

El termómetro es un instrumento de medición de la temperatura que usa el principio de la dilatación, por lo que se prefiere el uso de materiales con un coeficiente de dilatación alto de modo que, al aumentar la temperatura, la dilatación del material sea fácilmente visible

Características

Rango de medición -50 a + 1350 °c Resolucion 0.1 ° o 1.0°c

http://es.wikipedia.org/wiki/Mesa_de_dibujo

http://es.wikipedia.org/wiki/Pupitre

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngulos

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADneas

http://es.wikipedia.org/wiki/Juego_de_escuadras

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6a/Beckmann_thermometer.jpg%00%E5%A1%B9%EF%92%81%E1%B4%BB%E4%A1%BF%E2%B2%AF%E5%B6%82%E8%97%84%E6%8C%A7%00%00%EA%AE%A5

21




Precision +/-0.3 % de lectura + 1°c Retención y lectura de máximos y minimos con compensación

de temperatura de ambiente selección en display de T 1, T 2, TI-T2.

BRUJULA

La brújula es un instrumento que sirve de orientación y que tiene su fundamento en la propiedad de las agujas magnetizadas. Por medio de una aguja imantada señala el Norte magnético, que es diferente para cada zona del planeta, y distinto del Norte geográfico.

características Brújula para orientación al

aire libreMaterial: metal y cristal Dimensiones: 8 x 7,5 cm- Destino: penisula- Año de fabricación: 2008- Muestra: Sí, a cargo del comprador- Estado: Nueva

BATERIA es un acumulador y proporciona la energía eléctrica para el motor de arranque de un motor de combustión, como por ejemplo de un automóvil, de un alternador del motor o de la turbina de gas de un avión. Las baterías que se usan como fuente de energía para la tracción de un vehículo eléctrico se les denomina baterías de traccióncaracterísticas

Batería 30% más de ciclo profundo y resistencia a la vibración que las

baterías convencionales Sellada y 100% a prueba de fugas en cualquier posición Tecnología más resistente para toda aplicaciones Una batería versátil para el segmento de energía de tamaño

mediano que tiene una cantidad promedio de partes que consumen energía

Energía confiable para la mayoría de aplicaciones Garantía de reemplazo Bajo condiciones normales de funcionamiento

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO-SALA DE USOS MULTIPLES COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP)

LAPTOP Intel Core i5, 3320m DE 3.30 Ghz

http://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADas_de_tracci%C3%B3n

http://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculo_el%C3%A9ctrico

http://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_el%C3%A9ctrica

http://es.wikipedia.org/wiki/Avi%C3%B3n

http://es.wikipedia.org/wiki/Turbina_de_gas

http://es.wikipedia.org/wiki/Alternador_del_motor

http://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil

http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_combusti%C3%B3n

http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_arranque

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica

http://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_el%C3%A9ctrica

http://www.solostocks.com/img/brujula-para-orientacion-al-aire-libre-br2162-2519594z0.jpg%00%E5%A1%B9%EF%92%81%E1%B4%BB%E4%A1%BF%E2%B2%AF%E5%B6%82%E8%97%84%E6%8C%A7%00%00%EA%AE%A5

22




CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTOCARACTERÍSTICAS MÍNIMAS REQUERIDAS

Procesador Intel® Core™ i5-3230M (2,60 GHz, 3 MB de caché,) o superior

Memoria Cache 3 MBMemoria RAM SDRAM DDR3 de 4 GB, 1600 MHzDisco Duro 750 GB, SATA, 5400 RPM o superiorLector Óptico Grabador (DVD+/-RW) doble capaTarjeta Grafica Acelerador de medios gráficos integradoInterfaz de red Gigabit 10/100Mbps.

Wíreless LAN IEE 802.11b/g/nSonido Audio de alta definición.

Controlador, Parlantes y micrófono integrados.

Otros Cámara webBluetooth

Teclado Español y mouse TouchPadMonitor Pantalla LED HD 14” o 15.6”Ranuras y Puertos Alimentación de CA,VGA, 3 USB 2.0, audífono

estéreo/salida de línea, entrada para micrófono estéreo, RJ-45.

Alimentación Adaptador de CA, 220vac. y Batería Lithium-ION de 6 celdas.

Adicionales Maletín acolchado con banda para hombro del tamaño del equipo.

Mouse Óptico inalámbrico o USBGarantía 01 año en repuestos

01 año en mano de obra01 año en servicio técnico onsite (en el local

del cliente).La garantía y soporte de los equipos ofertados

deberán ser por todo el equipo y los componentes que este incluye.

Las garantías serán cubiertas en el local del Gobierno Regional de Huancavelica.

LICENCIA DE SOFTWARESistema Operativo Licencia de Microsoft Windows 8 en español

de fábrica. Software de oficina Licencia de Microsoft Office 2013 en español

(Word, Excel y PowerPoint)

CONTROL Control Técnico Durante la adquisición de una LAPTOP Intel Core i5, estas cumplirán con los requerimientos antes mencionados o superiores.

21




PROYECTOR MULTIMEDIA

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS REQUERIDASBrillo / Lumens 2500 Ansi lúmenes Resolución nativa 800 x 600 (SXGA) Control remoto Infrarrojo, funciones: encendido, aspecto, modo de

color, volumen, e-zoom, congelar la imagen, menú.Reproducción de colores

16,7 millones de colores

Contraste 13000:1Corrección de trapecio Automática vertical +/- 30 grados Método de proyección Frontal, posterior, Inversa y de techoZoom Ratio: Zoom óptico 1,0 - 1,1Terminales de entrada Computadora/ video componente: Mini D-sub 15

pines x 1.Control: USB (Tipo B) x 1S-Video: Mini DINVideo compuesto: RCA x 1Audio compuesto: RCA x 2

Terminales de salida Computadora/ video componente: Mini D-sub 15 pines x 1.Audia estéreo: minijack

Requerimientos eléctricos

Voltaje: 100 V - 240 V CA, Frecuencia: 50-60 Hz

Contenido Proyector, accesorios completos propios del modelo, Drivers (disco óptico), cable de poder, control remoto, baterías para control remoto, maletín para transporte y manuales.

Garantía de fabrica 01 Año.

MÉTODO DE MEDICIÓN:Se medirá esta partida por unidad (und.), quedan comprendidas en esta partida todos los materiales y obras necesarias para la implementación del equipamiento informático, los cuales se dispondrán en los ambientes para los cuales se ha proyectado.

EQUIPO DE SONIDO ACUSTICODEFINICIÓN

Mini-componente con CD y 2 puertos USB. Potencia 5000 W de potencia real (PMPO), 460 W (RMS)+ 155

W x 2 (RMS)+ 150 W (RMS).

22




Parlantes: con doble WOOFER híbrido (13 cms cada uno) y Tweeter de alta compresión de 4 cms, SUBWOOFER de 20 cms y 150 W (RMS).

Dos puertos USB con capacidad para reproducir (MP3, VMA, AAC) y grabar (MP3) contenidos desde cualquier fuente.

Graba directamente de una unidad USB a otra con los dos puertos USB.

'Groove´ y 'Z-Groove' para refuerzo de bajos. MP3 Booster+ para un sonido superior en formato digital. Funciones: CD, Radio, USB1, USB2 y PC. Modalidades de Link,

Matrix Surround 1 y Surround 2.

Entrada: Micrófono x 1con volúmen, audio portátil USB x 2, analógicas de audio x 2.

Salida: Auriculares x 1 (mini).

Ecualizador: 3 bandas con 8 ecualizaciones preestablecidas y 1 programable.

Sintonizador: FM/AM con memoria para 30 emisoras (20 FM/ 10 AM).

Incluye: control remoto. Garantía de 01 año

CONTROL Control Técnico Durante la adquisición del equipo de sonido estas cumplirán con los requerimientos antes mencionados o superiores.

NOTA: La garantía de accesorios y bienes en general serán de 01 año como mínimo.

XXIV. COMPONENTE CAPACITACION ( (El componente de capacitación se encuentra programada dentro del expediente técnico, en tal sentido los requerimientos técnicos mínimos los temas a ser tratados en la capacitación, el lugar donde se brindará la capacitación, las horas de capacitación y el número de personas que se capacitaran, se encuentran consignadas en el expediente técnico).

Durante la presentación de la propuesta el postor deberá acreditar lo siguiente.

A) CAPACITADOR I:

Licenciado en Nutrición Experiencia laboral no menor de 02 años. Las mismas que deberán

haber sido ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin traslaparse. Experiencia en la elaboración de alimentación balanceada mínimo seis

meses

21





Copia simple del título profesional. La experiencia se acreditara Copia simple del contrato acompañados de

su respectiva conformidad y/o constancias y/o certificado, que de manera fehaciente demuestre el tiempo de experiencia en general, el cual deberá indicar mediante un cuadro detallado que cumple con la cantidad de años requeridos.


B) CAPACITADOR II:

Lic. Educación. Estudio y/o Diplomado yo/o especialización en métodos de la

enseñanza. Experiencia como docente universitaria no menor de 03 años.




Los Estudio, capacitaciones y/o diplomados se acreditara mediante copia simple de certificado


C) CAPACITADOR III:

Lic. Educación. Estudio y/o Diplomado yo/o especialización en Gestión Institucional. Experiencia como docente universitaria no menor de 03 años.




Los Estudio y/o Diplomado yo/o especialización se acreditara mediante copia simple de certificado


22




D) CAPACITADOR IV:

Ing. Civil y/o Arquitecto Experiencia laboral no menor 03 años en obras similares. Experiencia como capacitador en temas de cuidado y mantenimiento


Copia simple del título profesional, La experiencia se acreditara Copia simple del contrato (acompañados



NOTA: Cabe señalar que la colegiatura y habilitación de los profesionales propuestos se requerirá para el inicio de su participación efectiva en el contrato.

XXV. OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA

EL CONTRATISTA al término de las obras y conjuntamente con el documento que solicita la recepción de la obra, deberá presentar al Supervisor de la Obra los siguientes documentos para su revisión, verificación y conformidad, para fines de la Recepción de la Obra:1. Catálogos, manuales y garantías de todos los sistemas y equipos que

conforman la obra.2. Protocolos de prueba de todos los sistemas y equipos que conforman la

obra.3. Inventario valorizado de Equipos instalados y muebles según formato que

será entregado al inicio de obra, con sus respectivos manuales y protocolos de prueba.

4. Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas las modificaciones autorizadas a la obra para efectos que pueda ser verificado por el Comité de Recepción de la Obra.

5. Planos de Replanteo.6. Copia del Cuaderno de obra y fotos.7. Pruebas de control de calidad.

Posteriormente al cumplimiento de lo señalado anteriormente, para efectos de la Liquidación de Obra, además de lo indicado en rubro Valorización Final, del numeral 20.- Valorizaciones, EL CONTRATISTA deberá entregar al Supervisor lo como contenido mínimo:

1. El expediente de liquidación de obra debe contar con informe ejecutivo y conformidad del supervisor de obra, asimismo el expediente de liquidación deberá estar foliado y visado en todas sus páginas por el supervisor

21




2. Memoria explicativa del desarrollo de la obra desde su inicio hasta el final, indicando asuntos relevantes, problemáticas ocurridas, acciones asumidas, conclusiones, recomendaciones

3. Memoria descriptiva valorizada.4. Borrador de minuta y declaratoria de fábrica.5. Calculo de valorización por presupuesto contractual, por obras

adicionales, por mayores gastos generales, por intereses, por penalidades según corresponda.

6. Calculo de reajustes, deducciones de reajustes, amortizaciones por adelantos otorgados.

7. Comparación de reintegros programados con ejecutados, en función de los conceptos de obra atrasada, obra adelantada.

8. Cronograma de avance físico de obra programada y/o autorizada9. Publicaciones de los índices de precios del inei, al mes base y de

reajuste10.Copia de resoluciones por ampliación de plazo, adicionales, otros11.Constancia de no adeudo a moradores del lugar, firmado por

autoridades locales, y/o distritales según corresponda12.Cuaderno de obra original, desde el primer folio hasta la hoja de cierre

del cuaderno de obra.13.Copias de c/p por pago de adelantos, valorizaciones, adicionales,

intereses, etc14.Copia de carta fianza y/o garantía por adelantos y/o fiel cumplimiento

y/o carta de autorización de la retención de 10%15.Panel fotográfico mostrando etapas relevantes de ejecución (30 como

mínimo con la descripción correspondiente)16.Protocolos de calidad original y el resumen respectivo.17.Planos de replanteo o post construcción (plano de ubicación y

localización en coordenadas utm, plano de planteamiento de arquitectura general corte y elevación, plano de planteamiento general de instalaciones eléctricas, plano de planteamiento general de instalaciones sanitaria incluyendo evacuación de aguas pluviales,

18.Planilla de metrados de lo real ejecutado.19.Actas de entrega terreno, inicio, paralización, reinicio, culminación,

carta de designación del inspector de obra, del supervisor de obra, carta de entrega del expediente técnico.

20.Acta de recepción de obra y observaciones planteadas por el comité (en caso de corresponder)

21.Resolución de conformación de comité de recepción de obra. 22.Resolución de aprobación del expediente técnico.23.Presupuesto de obra, formulas poli nómicas, del expediente técnico.24.01 cinta de video editada de post ejecución, en el que se muestre las

metas logradas del proyecto. 25.Contrato de ejecución de obra, que incluya anexos y adendas , según

sea el caso, bases integradas, absolución de consultas, términos de referencia

22




26.Presupuesto de obra ofertado, cuadro desagregado de los porcentajes de gastos generales, fijos y variables ofertados por el ejecutor.

27.Adjuntar en lenguaje digital (excel) los cálculos detallados y sustentados de valorizaciones, reintegros, deducciones, amortizaciones, pagos a cuenta, penalidades etc.

28.Otros documentos que el supervisor y/o ejecutor considere pertinente

De no presentar la Liquidación en los plazos señalados y en conformidad al art. 211 del reglamento de la ley de contrataciones del estado, la entidad realizara la liquidación a cargo del contratista por el 1% del monto del contrato.

XXVI. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra ejecutada, será de siete (07) años, contados a partir de la recepción de la obra, de conformidad al Artículo 50º de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.L. Nº 1017. El contratista es el responsable de la calidad ofrecida en la ejecución de la obra (destrucción total o parcialmente, por razones imputables al contratista) por un plazo de siete años computados partir de la conformidad otorgada por la ORSyL. La garantía de accesorios y bienes en general serán de 01 año como mínimo. La cual se acreditara mediante una declaración jurada.

XXVII. DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE

La ENTIDAD no podrá ser privada o impedida, en virtud de cualquier medición, cálculo o valorización, realizados antes o después de la terminación y aceptación de la Obra y de los pagos correspondientes efectuados, de verificar las características de calidad de los materiales utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto reembolsable al Contratista, ni de demostrar que tales mediciones, cálculos o valorizaciones estuvieran incorrectos o que los materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del Contrato.

La ENTIDAD no podrá ser privada ni impedida, no obstante la existencia de dichas mediciones, cálculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar del Contratista, de sus garantías o por cualquier otro medio, el importe de los daños que considere ocasionados por no haber cumplido el Contratista con lo establecido en los Documentos de Contrato.

La aceptación por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto de aceptación de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier posición adoptada por el Supervisor, no podrán significar una renuncia a los derechos legales de la ENTIDAD sobre cualquier parte del Contrato, o de cualquier potestad o derecho de Indemnización.

XXVIII. OTRAS PENALIDADES Y MULTAS

21




Asimismo, la ENTIDAD ha considera la aplicación de otras penalidades según lo establece el Artículo 166 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Las penalidades en tanto por mil del monto del contrato, se describen en la siguiente tabla:

N° PENALIDADES SOBRE EL MONTO CONTRACTUAL MULTA

1

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONALCuando el contratista no cumpla con dotar a su personal o parte del personal de los elementos de seguridad. La multa es por cada día.

1/2000

2

CALIDAD DE LOS MATERIALESCuando el contratista ingrese materiales a la obra sin la autorización del supervisor o utilice para la ejecución de la obra materiales de menos calidad que los especificados en el Expediente Técnico. La multa es por cada material no autorizado o no adecuado.

1/2000

3

ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA Y/O CON ERRORES Y/O EXTEMPORÁNEOCuando el contratista entregue documentación incompleta (faltante) o con errores o fuera del plazo normativo, perjudicando el trámite normal de los mismos (solicitud de adelantos, valorizaciones, prestaciones adicionales, resultados de los controles de calidad, certificados de habilidad de los profesionales integrantes de su plantel técnico, etc.). La multa será por trámite documentario.

1/2000

4

CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO CONTRATUALCuando el contratista no cumpla con entregar el calendario valorizado adecuado a la Fecha de inicio del plazo contractual, en un plazo de 24 horas, o en el caso de demoras injustificadas los cronogramas reprogramados o acelerados de trabajo, dentro del plazo indicado en la Ley de Contrataciones y su Reglamento.

1/2000

5PRUEBAS y ENSAYOSCuando el contratista no realiza las pruebas o ensayos oportunamente para verificar la calidad de los materiales y los trabajos ejecutados. La multa es por cada incumplimiento.

1/2000

6RESIDENTE DE OBRACuando el Ingeniero Residente no se encuentra en forma permanente en la obra. La multa es por cada día.

1/4000

7EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA TECNICACuando el contratista no presente los equipos declarados en la propuesta técnica. La multa es por cada equipo.

1/2000

8

POR ATRASO EN SUBSANAR LAS OBSERVACIONES PENDIENTES.Cuando el contratista de manera injustificada, no presente la subsanación y levantamiento de observaciones señaladas en el acta correspondiente de forma final de manera completa, exigidos en el expediente técnico. La multa es por cada día de retraso a partir de vencido el plazo indicado en las bases.

1/2000

9 POR INASISTENCIA DE LOS ESPECIALISTAS DEL 1/2000

22




N° PENALIDADES SOBRE EL MONTO CONTRACTUAL MULTACONTRATISTA A REUNION CONVOCADAS POR LA ENTIDAD CONTRATANTECuando el contratista de manera injustificada, no asista con sus especialistas a reuniones convocadas por la Entidad, exigidos en el expediente técnico. La multa es por cada día de inasistencia.

10

POR NO DISPONIBILIDAD DEL CUADERNO DE OBRA O LA NO ENTREGA DEL MISMO A SOLICITUD DE LA ENTIDAD Cuando el contratista de manera injustificada, no disponga del cuaderno de obra durante la ejecución, o la no entrega del mismo cuando lo solicite la Entidad.

1/2000

11

POR NO ESTAR AL DÍA CON LAS ANOTACIONES EN EL CUADERNO DE OBRA Cuando el contratista de manera injustificada, no presente el cuaderno de obra con las anotaciones al día siguiente de su ejecución.

1/2000

12

POR NO ENTREGAR EL CUADERNO DE OBRA A LA ENTIDAD EN CASO DE RESOLUCIÓN CONTRACTUAL, O CONJUNTAMENTE CON LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA, EL QUE CORRESPONDACuando el contratista no presente a la Entidad el cuaderno de obra por la resolución contractual de cualquiera de las partes, conjuntamente de la notificación de resolución del contrato de obra (en caso de resolución por parte del contratista) o luego de tres días calendarios de notificada la resolución del contrato de obra por parte de la Entidad.Cuando el contratista no presente el cuaderno de obra conjuntamente con la liquidación del contrato.Se aplicará una penalidad por cada día de demora en la entrega del cuaderno de obra.

1/2000

13

CAMBIO DE PERSONAL PROFESIONAL ESPECIFICADO EN PROPUESTA TECNICA, SALVO POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR.Para la ejecución de la obra, el Contratista utilizará al personal profesional especificado en su propuesta técnica, no estando permitido cambio salvo por razones de fuerza mayor (Pronunciamiento N° 149-2010/DTN) y con aprobación de la Sub Gerencia de Obras (SGO).En caso del residente de obra el cambio deberá aprobar la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación.Para este efecto, el Contratista deberá proponer a las instancias respectivas según sea el caso con cinco días hábiles de anticipación a fin de obtener la aprobación correspondiente.

6/1000

XXIX. CUADERNO DE OBRA En la fecha de entrega del terreno, se abrirá el Cuaderno de Obra debidamente legalizado y foliado, el mismo que será firmado en todas sus páginas por el supervisor y por el residente. Dichos profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra.

21




El Cuaderno de Obra debe constar de una hoja original con tres (03) copias desglosables, correspondiendo una de éstas a la Entidad, otra al contratista, y la tercera al supervisor. El original de dicho cuaderno debe permanecer en la obra, bajo custodia del residente, no pudiendo ser retenido por ninguna de las partes. Concluida la ejecución de la obra, el original quedará en poder de la Entidad.

En el cuaderno de obra se anotarán los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de ella, firmando al pie de cada anotación el supervisor o residente, según sea el que efectuó la anotación. Las solicitudes que se realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de Obra, se harán directamente a la Entidad por el contratista o su representante legal, por medio de comunicación escrita.

El Cuaderno de Obra será cerrado por el supervisor cuando la obra haya sido recibida definitivamente por la Entidad.

En caso de resolución contractual por cualquiera de la partes, el Cuaderno de Obra será entregado a la Entidad, bajo apercibimiento de aplicarse la penalidad por la no entrega del Cuaderno de Obra a la Entidad.

XXX. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA:

Forman parte integrante del Contrato, las presentes Bases y todos los documentos indicados en los Requerimientos técnicos mínimos proporcionados por la ENTIDAD; así como, los planos y toda otra documentación referente a la Obra, que tienen por finalidad complementarse mutuamente.

En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de Contrato, se aplicará el siguiente orden de precedencia entre los mismos: La normativa pertinente Contrato Condiciones Generales del Contrato Bases de la Licitación Propuesta del CONTRATISTA Garantías: De Fiel Cumplimiento de Contrato, De Adelantos (Directos y

por materiales, insumos o servicios puestos a disposición del objeto del Contrato).

Otros documentos que forman parte del Contrato.

En caso de alguna dificultad en la interpretación de los Documentos de Contrato, el Supervisor será el encargado de transmitir al CONTRATISTA las aclaraciones necesarias, luego de que éstas sean establecidas en consulta con la ENTIDAD.

OTRAS CONSIDERACIONES

La Entidad comunicará oportunamente la modificación de partidas, de conformidad con lo establecido en los artículos 174 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

22




XXXI. ADELANTOS:

Se solicitará y otorgará según los plazos y condiciones establecidas en los Arts. 186°, 187° y 188° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF y su modificatoria aprobada mediante Decreto Supremo N° 138-2012.EF.

XXXII. FORMA DE PAGO La Entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en Valorización Mensual:

- Valorización mensual, que debe ser presentada al Inspector o Supervisor, para que gestione su aprobación por parte de la OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN, una vez aprobado, el Contratista generará la factura para proceder al trámite del pago.

- Recepción y conformidad del Inspector o Supervisor - Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo su

conformidad de la prestación efectuada.- Factura.- Copia de contrato.

NOTA IMPORTANTE:

El Expediente Técnico será entregad los participantes al momento de adquirir las bases. Previo pago por concepto de reproducción del mismo.

Ante dudas relacionadas con la veracidad o exactitud de la información contenida en los documentos presentados, la Entidad realizara la fiscalización respectiva de acuerdo al penúltimo párrafo del Artículo 24° de la Ley de Contrataciones con el Estado.

21




CAPÍTULO IVCRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA

EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)

Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial que los factores permitan la selección de la mejor oferta en relación con la necesidad que se requiere satisfacer.

I. FACTORES DE EVALUACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS

De acuerdo con el artículo 47 del Reglamento, las Bases deben consignar los siguientes factores de evaluación, necesariamente:

FACTORES DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIOS PUNTAJE A. EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL 15 puntos

22




FACTORES DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIOS PUNTAJE Criterio:Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la ejecución de obras en general, durante un periodo de DIEZ (10) AÑOS a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a CINCO (5) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN.

Acreditación:La experiencia se acreditará mediante copia simple de: contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total.

En los casos que se acredite experiencia con contratos en los que se participó en consorcio, deberá presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa formal o del contrato de consorcio. En caso en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, deberá indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.

Se permitirá el mecanismo de actualización, del costo de las Obras ejecutadas por los postores, considerando el índice de precios al por mayor publicado por el INEI. Los postores que opten por la actualización deberán presentar necesariamente el cuadro de la actualización a la fecha del valor referencial y a la vez adjuntar copia de los índices del INEI.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 6, referido a la experiencia en obras en general del postor.

La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares servirá para acreditar la experiencia en obras en general.

M = Monto facturado acumulado por el postor por la ejecución de obras en general

M >= 5 veces el valor referencial:

15 puntos

M < 5veces el valor referencial y >= 4 veces el valor referencial:

13 puntosM < 4 veces el valor referencial y >= 3 veces el valor referencial:

09 puntos23

B EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES 35 puntosCriterio:Se evaluará considerando el monto facturado acumulado

M = Monto facturado

23 El Comité Especial define los rangos de evaluación e indica cuáles son los parámetros en cada rango. Asimismo, podrá cambiar la metodología para la asignación de puntaje.

21




FACTORES DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIOS PUNTAJE por el postor correspondiente a la ejecución de obras similares, durante un periodo A DIEZ (10) AÑOS a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a A UNA (01) VEZ EL VALOR REFERENCIAL.

Se considerará obra similar a (CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CENTROS DE SALUD Y/O HOSPITALES), cuyo valor mínimo sea equivalente al quince por ciento (15%) del valor referencial.

Acreditación:La experiencia se acreditará mediante copia simple de: contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total.

En los casos que se acredite experiencia con contratos en los que se participó en consorcio, deberá presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa formal o del contrato de consorcio. En caso en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, deberá indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.

Se permitirá el mecanismo de actualización, del costo de las Obras ejecutadas por los postores, considerando el índice de precios al por mayor publicado por el INEI. Los postores que opten por la actualización deberán presentar necesariamente el cuadro de la actualización a la fecha del valor referencial y a la vez adjuntar copia de los índices del INEI.

la experiencia del postor que se acredite en el factor de evaluación "experiencia en obras similares", no será aquella que permita acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos,

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 7, referido a la experiencia en obras

acumulado por el postor por la ejecución de obras iguales o similares. M >= 100 % del valor referencial: 35 puntos

M >= 75 % del valor referencial y < 100% el valor referencial: 28 puntos




22




FACTORES DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIOS PUNTAJE similares del postor.

C. EXPERIENCIA Y CALIFICACIONES DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO 30 puntos

C.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO.

RESIDENTE DE OBRA :Criterio:Se evaluará en función al tiempo de experiencia del personal propuesto como residente, Residente y/o Supervisor y/o Inspector en obras iguales o similares de: (CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CENTROS DE SALUD Y/O HOSPITALES), las mismas que debieron haber sido ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin traslape.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.

Acreditación:Mediante la presentación de copia simple de contratos con su respectiva conformidad de trabajo, constancias o certificados.

Para acreditar la experiencia de los profesionales que hayan laborado en obras ejecutadas por un consorcio presentaran certificados del personal propuesto las cuales deben encontrarse suscritos por el representante legal del consorcio o por el representante legal de una de las empresas que formaron parte del consorcio, siempre que dicho profesional haya pertenecido al plantel de dicha empresa (de acuerdo al Pronunciamiento N° 054-2012/DSU).

Ante dudas relacionadas con la veracidad o exactitud de la información contenida en los documentos presentados, la Entidad realizara la fiscalización respectiva.

La experiencia para acreditar los factores de evaluación no será aquella que se presente para el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos.

Más de 6 años:30 puntos

Más de 5 años hasta 6 años:25 puntos24

D. CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS 10 puntos

24 El Comité Especial define los rangos de evaluación e indica cuáles son los parámetros en cada rango.

21




FACTORES DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIOS PUNTAJE Criterio:Se evaluará el nivel de cumplimiento del postor, respecto de las obras en general o similares presentadas para acreditar la experiencia del postor, en función al número de constancias de prestación presentadas.

Acreditación:Mediante la presentación de copia simple de un máximo de diez (10) constancias de prestación o cualquier otro documento que, independientemente de su denominación, indique, como mínimo, lo siguiente:

1. La identificación del contrato, indicando como mínimo su objeto.

2. El monto correspondiente; esto es, el importe total al que asciende el contrato, comprendiendo las variaciones por adicionales, reducciones, reajustes, etc., que se hubieran aplicado durante la ejecución contractual.

3. Las penalidades en que hubiera incurrido el contratista durante la ejecución de dicho contrato.

Se debe utilizar la siguiente fórmula de evaluación25:

PCP= PF x CBC NC

Dónde:

PCP = Puntaje a otorgarse al postor.PF = Puntaje máximo al postor.NC = Número de contrataciones presentadas para acreditar la experiencia del postor.CBC = Número de constancias de prestación válidas.

E. FACTORES REFERIDOS AL OBJETO DEL PROCESO 10 puntos

E.1 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO Y APLICACIÓN DE PRUEBAS DE CALIDAD DE DISEÑO:

El postor que proponga mejorar el sistema constructivo mediante el uso de tecnologías adecuadas, que incidan en la mejora del proceso constructivo, para lo cual deberá describir la tecnología a utilizar, en la ejecución de la obra. Dicha innovación planteada por el postor será de cumplimiento obligatorio en la ejecución de la prestación.

Acreditación:Estas mejoras en el sistema constructivo se acreditara mediante la presentación de una declaración jurada donde se detalle cuáles son las tecnologías que se usuran en el sistema constructivo

E.2 PLAN DE SEGURIDAD:Se otorgara puntaje al postor que formule aportes en función a la metodología de trabajo que presente, y que esta incluya todos los procedimientos a emplear y los sistemas de seguridad.

a)El postor que presente un Plan de Seguridad, la misma que debe contener: memoria descriptiva de seguridad, especificaciones técnicas y evacuación, siendo así coherente.

E.3 GARANTÍA TÉCNICA ADICIONAL AL EQUIPAMIENTO:Acreditación:

Se acreditara mediante la presentación de una declaración jurada donde se detalle la garantía

.Presenta dos (2) innovaciones

04 puntosPresenta uno (1) innovaciones

02 puntos.No presenta ninguna innovación

00 puntos

Presenta plan: 04 puntos

No Presenta plan: 00 puntos.

Ofrece garantía adicional de 12 meses al equipamiento.

02 puntos

25 Para mayor detalle, se recomienda revisar el Pronunciamiento Nº 087-2010/DTN en www.osce.gob.pe

http://www.osce.gob.pe/

22




FACTORES DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIOS PUNTAJE ofertada No ofrece garantía adicional al

equipamiento00 puntos

PUNTAJE TOTAL 100 puntos26

IMPORTANTE:

Los factores de evaluación no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos.

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor deberá obtener un puntaje técnico mínimo de sesenta (60) puntos.

26 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación.

21




CAPÍTULO VPROFORMA DEL CONTRATO

IMPORTANTE:

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, podrá efectuarse la inclusión de cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. TÚPAC AMARU EN LA LOCALIDAD DE PALCA DISTRITO DE PALCA – HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”, que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en [……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTESCon fecha [………………..], el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 0613 - 2014/GOB.REG.HVCA/CE derivada de la LICITACION PUBLICA Nº 001 - 2014/GOB.REG.HVCA/CE, EN EL MARCO DE LA LEY N° 30191 – SEGUNDA CONVOCATORIA, para la contratación de la ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. TÚPAC AMARU EN LA LOCALIDAD DE PALCA DISTRITO DE PALCA – HUANCAVELICA - HUANCAVELICA” , a [CONSIGNAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO El presente contrato tiene por objeto la EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. TÚPAC AMARU EN LA LOCALIDAD DE PALCA DISTRITO DE PALCA – HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”, conforme a los Requerimientos Técnicos Mínimos.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUALEl monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], [CONSIGNAR SI O NO] incluye IGV.27

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO 28 LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en NUEVOS SOLES, en

27 Consignar que NO incluye IGV en caso el postor ganador de la Buena Pro haya presentado la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 8) en su propuesta técnica.

28 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

22




periodos de valorización MENSUALES, conforme a lo previsto en la sección específica de las Bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de QUINCE DÍAS calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

“El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria y el montaje del equipamiento hasta su puesta en funcionamiento, es de DOSCIENTOS CUARENTA (240) DÍAS CALENDARIOS, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la sección general de las Bases.” 29

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATOEl presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora30 y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍASEL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato31: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE]. Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que deberá mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓNLA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarlas, conforme a lo dispuesto por el artículo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 32

“LA ENTIDAD otorgará hasta por el 20% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) días calendarios siguientes, A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, adjuntando a su solicitud la

29 Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico.

30 La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y económica del postor ganador de la Buena Pro.

31 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento, con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

32 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva garantía, precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad y plazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por los artículos 186 y 187 del Reglamento.

21




garantía por adelantos33 mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

En el supuesto que no se entregue EL ADELANTO en la oportunidad prevista, EL CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento.”

CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 34

La Se otorgará para la adquisición de materiales o insumos, hasta por el cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato original, en concordancia con el calendario de adquisición de materiales e insumos presentado por el contratista, previa presentación de la garantía respectiva.

La primera solicitud de El CONTRATISTA solo procederá una vez iniciada la ejecución de la obra. No procederá la entrega de los adelantos cuando las solicitudes sean realizadas con posterioridad a la fecha prevista para cada adquisición en el calendario de adquisición de materiales o insumos.

En el supuesto que no se entreguen los adelantos en la oportunidad prevista, EL CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la prestación por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.”

CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRALa conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

CLÁUSULA DUODÉCIMA : DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA : RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 AÑOS.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: PENALIDADESSi EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto

33 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución de la obra sea menor a tres (3) meses, la garantía podrá ser emitida con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

34 En caso de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, este adelanto solo cabe para la prestación consistente en la ejecución de la obra.

22




máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o del monto del ítem vigente que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 x MontoF x Plazo en días

Dónde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.

Esta penalidad será deducida en la liquidación final, o si fuese necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.

OTRAS PENALIDADES


1

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONALCuando el contratista no cumpla con dotar a su personal o parte del personal de los elementos de seguridad. La multa es por cada día.

1/2000

2

CALIDAD DE LOS MATERIALESCuando el contratista ingrese materiales a la obra sin la autorización del supervisor o utilice para la ejecución de la obra materiales de menos calidad que los especificados en el Expediente Técnico. La multa es por cada material no autorizado o no adecuado.

1/2000

3

ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA Y/O CON ERRORES Y/O EXTEMPORÁNEOCuando el contratista entregue documentación incompleta (faltante) o con errores o fuera del plazo normativo, perjudicando el trámite normal de los mismos (solicitud de adelantos, valorizaciones, prestaciones adicionales, resultados de los controles de calidad, certificados de habilidad de los profesionales integrantes de su plantel técnico, etc.). La multa será por trámite documentario.

1/2000

4

CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO CONTRATUALCuando el contratista no cumpla con entregar el calendario valorizado adecuado a la Fecha de inicio del plazo contractual, en un plazo de 24 horas, o en el caso de demoras injustificadas los cronogramas reprogramados o acelerados de trabajo, dentro del plazo indicado en la Ley de Contrataciones y su Reglamento.

1/2000

5

PRUEBAS y ENSAYOSCuando el contratista no realiza las pruebas o ensayos oportunamente para verificar la calidad de los materiales y los trabajos ejecutados. La multa es por cada incumplimiento.

1/2000

21





6RESIDENTE DE OBRACuando el Ingeniero Residente no se encuentra en forma permanente en la obra. La multa es por cada día.

1/4000

7EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA TECNICACuando el contratista no presente los equipos declarados en la propuesta técnica. La multa es por cada equipo.

1/2000

8

POR ATRASO EN SUBSANAR LAS OBSERVACIONES PENDIENTES.Cuando el contratista de manera injustificada, no presente la subsanación y levantamiento de observaciones señaladas en el acta correspondiente de forma final de manera completa, exigidos en el expediente técnico. La multa es por cada día de retraso a partir de vencido el plazo indicado en las bases.

1/2000

9

POR INASISTENCIA DE LOS ESPECIALISTAS DEL CONTRATISTA A REUNION CONVOCADAS POR LA ENTIDAD CONTRATANTECuando el contratista de manera injustificada, no asista con sus especialistas a reuniones convocadas por la Entidad, exigidos en el expediente técnico. La multa es por cada día de inasistencia.

1/2000

10

POR NO DISPONIBILIDAD DEL CUADERNO DE OBRA O LA NO ENTREGA DEL MISMO A SOLICITUD DE LA ENTIDAD Cuando el contratista de manera injustificada, no disponga del cuaderno de obra durante la ejecución, o la no entrega del mismo cuando lo solicite la Entidad.

1/2000

11

POR NO ESTAR AL DÍA CON LAS ANOTACIONES EN EL CUADERNO DE OBRA Cuando el contratista de manera injustificada, no presente el cuaderno de obra con las anotaciones al día siguiente de su ejecución.

1/2000

12

POR NO ENTREGAR EL CUADERNO DE OBRA A LA ENTIDAD EN CASO DE RESOLUCIÓN CONTRACTUAL, O CONJUNTAMENTE CON LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA, EL QUE CORRESPONDACuando el contratista no presente a la Entidad el cuaderno de obra por la resolución contractual de cualquiera de las partes, conjuntamente de la notificación de resolución del contrato de obra (en caso de resolución por parte del contratista) o luego de tres días calendarios de notificada la resolución del contrato de obra por parte de la Entidad.Cuando el contratista no presente el cuaderno de obra conjuntamente con la liquidación del contrato.Se aplicará una penalidad por cada día de demora en la entrega del cuaderno de obra.

1/2000

13 CAMBIO DE PERSONAL PROFESIONAL ESPECIFICADO EN PROPUESTA TECNICA, SALVO POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR.Para la ejecución de la obra, el Contratista utilizará al personal profesional especificado en su propuesta técnica, no estando

6/1000

22




N° PENALIDADES SOBRE EL MONTO CONTRACTUAL MULTApermitido cambio salvo por razones de fuerza mayor (Pronunciamiento N° 149-2010/DTN) y con aprobación de la Sub Gerencia de Obras (SGO).En caso del residente de obra el cambio deberá aprobar la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación.Para este efecto, el Contratista deberá proponer a las instancias respectivas según sea el caso con cinco días hábiles de anticipación a fin de obtener la aprobación correspondiente.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATOCualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso c), y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 169 y 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan. Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATOSólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 35 Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 184, 199, 201, 209, 210 y 212 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado o, en su defecto, en el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

LOS PROCESOS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, QUE SE LLEVEN A CABO CONFORME A LA PRESENTE CLÁUSULA, DEBERÁN REALIZARSE OBLIGATORIAMENTE EN LA JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.

35 De conformidad con los artículos 216 y 217 del Reglamento, podrá adicionarse la información que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual. Por ejemplo, para la suscripción del contrato y, según el acuerdo de las partes podrá establecerse que el arbitraje será institucional o ante el Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE (SNA-OSCE), debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc, deberá indicarse si la controversia se someterá ante un tribunal arbitral o ante un árbitro único.

21




CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICACualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUALLas partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ ]DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

22




FORMATOS Y ANEXOS

21




FORMATO N° 136

MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN

HUANCAVELICA, [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 0613 - 2014/GOB.REG.HVCA/CE derivada de la LICITACION PUBLICA Nº 001 - 2014/GOB.REG.HVCA/CE, EN EL MARCO DE LA LEY N° 30191SEGUNDA CONVOCATORIAPresente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL, PERSONA JURÍDICA Y/O CONSORCIO)], identificado con DNI [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA NATURAL] y Nº RUC Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], debidamente representado por su [CONSIGNAR SI SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA O DEL REPRESENTANTE COMÚN EN CASO DE CONSORCIOS, ASÍ COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI Nº […………], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con la ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 0613 - 2014/GOB.REG.HVCA/CE derivada de la LICITACION PUBLICA Nº 001 - 2014/GOB.REG.HVCA/CE, EN EL MARCO DE LA LEY N° 30191 - SEGUNDA CONVOCATORIA, a fin de acreditar a nuestro apoderado: [CONSIGNAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con DNI Nº [………], quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.37

…..………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

36 El presente formato será utilizado cuando la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante común del consorcio no concurra personalmente al proceso de selección.

37 Incluir dicho párrafo sólo en el caso de personas jurídicas.

22




FORMATO N° 02REGISTRO DE PARTICIPANTES

TIPO DE PROCESO AL QUE SE PRESENTA DENOMINACION DEL PROCESO

Licitación publica ( )Concurso Público ( )

Adjudicación Directa Publica ( )

Adjudicación Directa Selectiva ( )

Adjudicación de Menor Cuantía Nº 0613 - 2014/GOB.REG.HVCA/CE derivada de la Licitación Publica Nº 001 - 2014/GOB.REG.HVCA/CE, EN EL MARCO DE LA LEY N° 30191

( X )


DATOS DEL PARTICIPANTE:(1) Nombre o Razón Social:

(2) Domicilio Legal:

(3) R. U. C Nº (4) Nº Teléfono Fijo (5) Nº Fax

Celular/Rpm

(6) Correo(s) Electrónico(s) valido para Notificaciones (dicha información será bajo su entera responsabilidad):

El que suscribe, Sr(a): ______________________, identificado con DNI Nº_________________, representante Legal de la empresa ________________________________________________, que para efecto del presente proceso de selección, solicito ser notificado al correo electrónico consignado en el cuadro precedente, comprometiéndome a mantenerlo activo durante el período que dure dicho proceso.

Huancavelica, _______de de 2014

……………..…………….….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor

21




ANEXO Nº 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 0613 - 2014/GOB.REG.HVCA/CE derivada de la LICITACION PUBLICA Nº 001 - 2014/GOB.REG.HVCA/CE, EN EL MARCO DE LA LEY N° 30191.SEGUNDA CONVOCATORIAPresente.-

Estimados Señores:

El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre o Razón Social :Domicilio Legal :Correo electrónico valido para notificaciones

RUC : Teléfono : Fax :

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……...........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

22




ANEXO Nº 2

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS


De nuestra consideración:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases y demás documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, el postor ofrece EJECUTAR LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. TÚPAC AMARU EN LA LOCALIDAD DE PALCA DISTRITO DE PALCA – HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”, de conformidad con el respectivo Expediente Técnico, las demás condiciones que se indican en el Capítulo III de la sección específica de las Bases y los documentos del proceso.


…….………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o


IMPORTANTE:

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de otros documentos para acreditar el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, conforme a lo señalado en el contenido del sobre técnico.

21




ANEXO Nº 3

DECLARACIÓN JURADA(ART. 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)


De nuestra consideración:

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.- Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del presente proceso de selección.

4.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.- Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.


………………………….………………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

22




ANEXO Nº 4

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)


De nuestra consideración,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta a la ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 0613 - 2014/GOB.REG.HVCA/CE derivada de la LICITACION PUBLICA Nº 001 - 2014/GOB.REG.HVCA/CE, EN EL MARCO DE LA LEY N° 30191 - SEGUNDA CONVOCATORIA, responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio bajo las condiciones aquí establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada consorciado), de conformidad con lo establecido por el artículo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Designamos al Sr. [..................................................], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................].

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]: % de Obligaciones [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]: % de Obligaciones [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

TOTAL: 100%


..…………………………………. …………………………………..Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

21




ANEXO Nº 5

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA



Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. TÚPAC AMARU EN LA LOCALIDAD DE PALCA DISTRITO DE PALCA – HUANCAVELICA - HUANCAVELICA” y a montar el equipamiento hasta su puesta en funcionamiento en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.”38


……..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o


38 Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico.

98

98


EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. TÚPAC AMARU EN LA LOCALIDAD DE PALCA DISTRITO DE PALCA – HUANCAVELICA - HUANCAVELICA” SEGUNDA CONVOCATORIA

ANEXO Nº 6EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS EN GENERAL


Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL:

Nº CLIENTE OBJETO DEL CONTRATO N° CONTRATO FECHA39

MONEDA IMPORTE TIPO DE CAMBIO VENTA40

MONTO FACTURADO ACUMULADO41DEL AL

123456789

10TOTAL


………..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda39 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato.

40 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.

41 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

97

97

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 0613 - 2014/GOB.REG.HVCA/CE derivada de la LICITACION PUBLICA Nº 001 - 2014/GOB.REG.HVCA/CE, EN EL MARCO DE LA LEY N° 30191EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. TÚPAC AMARU EN LA LOCALIDAD DE PALCA DISTRITO DE PALCA – HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”


ANEXO Nº 7

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 0613 - 2014/GOB.REG.HVCA/CE derivada de la LICITACION PUBLICA Nº 001 - 2014/GOB.REG.HVCA/CE, EN EL MARCO DE LA LEY N° 30191.SEGUNDA CONVOCATORIAPresente.-Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

Nº CLIENTE OBJETO DEL CONTRATO N° CONTRATO FECHA42

MONEDA IMPORTE TIPO DE CAMBIO VENTA43

MONTO FACTURADO ACUMULADO44

DEL AL12345678910

TOTAL[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o


42 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato.

43 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.

44 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

104




ANEXO Nº 08

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA(MODELO)



Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del presente proceso de selección, y el expediente técnico de obra45, mi propuesta económica es la siguiente:

CONCEPTO COSTO TOTAL [CONSIGNAR MONEDA]


TOTAL

SON: S/. XXXXXX. XX (XXXXXXXX Y XX/100 NUEVOS SOLES) INDICAR EN LETRAS Y NUMEROS.

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar, excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.


……………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o


IMPORTANTE:

En caso de tratarse de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada, el postor formulará su propuesta considerando los trabajos que resulten necesarios para su ejecución, según los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto de obra contenidos en el expediente técnico, en ese orden de prelación; considerándose que el desagregado por partidas que da origen a su propuesta y que debe presentar para la suscripción del contrato, es referencial.

45 Salvo en obras ejecutadas bajo las modalidades de concurso oferta y llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

105




ANEXO Nº 09

DECLARACIÓN JURADA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA



Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que la información del personal propuesto para la ejecución de la obra es el siguiente:

NOMBREDOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD U OTRO

ANÁLOGOCARGO Y/O

ESPECIALIDAD




104




ANEXO Nº 10

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE BIENES O EQUIPO QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE TECNICO.

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 0613 - 2014/GOB.REG.HVCA/CE derivada de la LICITACION PUBLICA Nº 001 - 2014/GOB.REG.HVCA/CE, EN EL MARCO DE LA LEY N° 30191SEGUNDA CONVOCATORIAPresente.-


Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que mi representada se compromete:

1) A entregar los bienes o equipos que conforman el expediente técnico del proceso de selección: EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. TÚPAC AMARU EN LA LOCALIDAD DE PALCA DISTRITO DE PALCA – HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”, conforme a las características y/o especificaciones técnicas señaladas.

2) A cumplir con los parámetros y recomendaciones para la adquisición óptima de los equipos de acuerdo al siguiente detalle.

N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD1 EQUIPAMIENTO

(…)

CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]



105




FORMATO Nº A

(De acuerdo al Capítulo III de la Sección Específica)

EQUIPOS REQUERIDOS

CANT.RELACIÓN DEL EQUIPO

AÑO DE FABRICACION

TENENCIA (Propio, Alquiler,

Declaración Jurada)

Los equipos, maquinarias y vehículos deberán tener una antigüedad no mayor de 05 años, requerimiento mínimo de equipo, maquinaria y/o vehículos, bastará con la presentación de documentos que acrediten la propiedad; Documento que acrediten la posesión, Carta de compromiso de compra venta, Carta de compromiso de alquiler; o Declaración jurada que evidencien la disponibilidad de los equipos.46

……..........................................................Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

NOTA:

La presentación del Equipo incompleto o inferior en número, potencia, capacidad, etc., dará lugar a no considerar la propuesta del postor.

46 Pronunciamiento N° 155-2010/DTN, Pronunciamiento N° 176-2011/DTN.

104




FORMATO “B”

PROFESIONALES Y TÉCNICOS REQUERIDOS

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 0613 - 2014/GOB.REG.HVCA/CE derivada de la LICITACION PUBLICA Nº 001 - 2014/GOB.REG.HVCA/CE, EN EL MARCO DE LA LEY N° 30191SEGUNDA CONVOCATORIAPresente.-El Postor adjuntará, el cumplimiento de los requisitos y experiencias requeridas. NOMBRE:.............................................................................PROFESIÓN: ....................................................................... CARGO POR OCUPAR EN LA OBRA: ..................................................................................................

1. DATOS DEL PROFESIONAL UNIVERSITARIOS

Nº DE ORDE

N UNIVERSIDAD TITULO OBTENIDO

COLEGIATURA

2. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD

Nº DEORDEN

OBRAS Y/O PROYECTOS

RAZÓN SOCIAL DEL

CONTRATANTE

CARGO DESEMPEÑADO

PERIODO

FOLIOINICIA / TERMINA

(mes – año)DURACIÓN

(meses)

1234

TOTAL

NOTAS: 1. El contenido del presente formulario no podrá ser modificado o alterado y deberá ser llenado en

su totalidad. 2. La información incluida en el presente formulario es de responsabilidad del proponente y deberá

de anexar los documentos sustentados, caso contrario se considerará incompleto. 3. La firma del profesional en este formulario será considerada igualmente como carta de

intención.

FECHA………………….

Atentamente,

………………………….………………….. ….…………………………………….Firma, Nombre / Razón social del postor firma, nombre del profesional propuesto

105




FORMATO “C”

CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS SIN HABER INCURRIDO EN PENALIDAD

Estimados señores:

Por la presente, ponemos a su consideración la relación de Obras ejecutadas sin haber incurrido en penalidad:

N° NOMBRE DE LA OBRATIPO DE

DOCUMENTO QUE SUSTENTA

MONTO CONTRATADO DE LA OBRA

FOLIOS N° (del / al)

1

2

3

4

5

HUANCAVELICA,……………………….……

___________________________________Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

Se permitirá la acreditación del factor “cumplimiento de ejecución de obras” con los Certificados, Constancias, resoluciones o actas de liquidación en los que se demuestre de manera fehaciente e indubitable, que el postor ejecuto obras sin incurrir en penalidades

FORMATO N° D

104




CARTA DE AUTORIZACION ABONO EN CCI

Señores:Gobierno Regional de Huancavelica

Asunto: Autorización para el pago con abonos en cuenta

Por medio del presente me dirijo a Uds., para manifestar mi número de Cuenta Interbancario (CCI) de Empresa…………………. (indicar el nombre o razón social del proveedor) que represento es el N° …………………………………………(Código de Cuenta Interbancario - 20 dígitos), agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente, de manera que los pagos a nombre de mi representada sean abonados en la cuenta que corresponde a la indicada CCI en el Banco………………….

Asimismo, dejo constancia que la factura a ser emitida por el suscrito, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Servicio, quedará cancelada para todos sus efectos, mediante la sola acreditación del importe de la referida factura a favor de la cuenta en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente.

Atentamente,

……………………………………………………………….Firma del proveedor o de su representante legal.Debidamente acreditado ante el Gob. Reg. Hvca.

Dirección : ……………………………………………..Teléfono y Fax : …………………………………………….e-mail : …………………………………………….

Huancavelica,……………………………

Documents

BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA LA …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2014/000039/151238589... · Web viewlicitaciÓn pÚblica para la contrataciÓn de la ejecuciÓn