View
219
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
INFORME MENSUAL UEP 1822
RUTA 8
SECCIÓN 1
CONTRATISTA: EDB
FISCALIZACION: CONSORCIO INCONPAR –NORONHA
OCTUBRE, 2010
UNIDAD EJECUTORA DEL PRESTAMO 1822
INFORME EJECUTIVO DE OBRAS
AVANCE FISICO-FINANCIERO / OCTUBRE 2010
Avance mensual Programado
7.29%
Ejecutado
2.95%
Avance Acumulado 48.24% 39.15%
PRINCIPALES OBRAS EJECUTADAS EN EL PERIODO / OCTUBRE 2010
PRESENTE ACUMULADO
Terraplén Programada 32490 m3 273125 m3
Ejecutada 30637 m3 441750 m3
Alcantarillas de Ho. Ao. Programada 58.27 ml 554 ml
Ejecutada 75.68 ml 606 ml
Sub-rasante Mejorada con suelo seleccionado Programada 3523 m3 26415 m3
Ejecutada 1945 m3 10067 m3
Subbase de suelo Cemento Programada 3464 m3 26658 m3
Ejecutada 1996 m3 5604 m3
Base Granular estabilizada Programada 3634 m3 26333 m3
Ejecutada 1798 m3 3056 m3
Tratamiento Superficial Triple en Calzada Programada 12666 m2 81253 m2
Ejecutada 0 m2 0 m2
Observación: Si bien el ítem terraplén se encuentra relativamente adelantado a la
fecha, en el Convenio Modificatorio se prevé un incremento importante en la
cantidad del mismo, por lo que el porcentaje de avance con tal modificación quedará
disminuido. Existe un atraso de varios meses en la ejecución de cunetas revestidas,
protección forestal y paquete estructural del pavimento.
OBRA REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE RUTA No 8 “Dr. BLAS GARAY
TRAMO TRAMO SUR JOSE LEANDRO OVIEDO – CORONEL BOGADO / SECCION I
CONTRATISTA EDB CONSTRUCCIONES SA
FISCALIZACION CONSORCIO INCONPAR - NORONHA
DATOS DEL CONTRATO
Contrato No
S.G. MINISTRO N° 17/2010
Monto del Contrato Gs. 72.603.072.198 (IVA incluido)
Plazo Contractual 24 meses
Orden de Inicio 20 de abril de 2009
FACTORES DE ATRASO DEL MES / OCTUBRE 2010
Lluvia y sus consecuencias En el mes de octubre el registro meteorológico registró 10 días de
lluvias y sus consecuencias, lo que afecta al cronograma en 2 días.
Fuerza mayor No existen factores de fuerza mayor.
Contratista No existen atrasos causados por el contratista en este mes.
ASPECTOS AMBIENTALES / OCTUBRE 2010
Higiene y salubridad
Se recomienda mantener el comedor y sanitarios limpios e
higienizados. Se recuerda al Contratista de obra la obligación de
proveer de manera continua y permanente de alimentos, agua
potable y hielo a los operarios y obreros en pista en todos los
frentes de obra.
Seguridad No existen observaciones.
Yacimientos
La contratista debe adecuarse a las especificaciones técnicas
ambientales referente a la composición paisajística de yacimientos
de suelo y ripio. Deberá realizar los trabajos de instalación de
alambrada, siembra de gramíneas y plantación de árboles en todo
el perímetro del préstamo con una doble hilera de árboles en tres
bolillos.
EVALUACION DE DESEMPEÑOS / OCTUBRE 2010
Contratista
El contratista obtuvo una calificación general de 3.3. La contratista
debe aumentar la cantidad de maquinarias y cumplir con las
especificaciones ambientales.
Fiscalización
La fiscalización obtuvo una calificación general de 3.6. Cuenta con
la cantidad suficiente de recursos para el control de la obra. La
Gerencia podría mejorar su participación oportuna cuando fuere
necesario y mejorar la calidad del personal asignado al trabajo vs.
la propuesta.
POLIZAS / OCTUBRE 2010
Garantía de anticipo Vigente hasta 13/03/2011
Riesgos técnicos/C.T.R.
Contratista Vigente hasta 26/03/2012
Accidentes personales Vigente hasta 16/04/2011
Ejecución de Contratos de
Obras Publicas Vigente hasta 10/04/2012
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES / OCTUBRE 2010
Equipamiento, Maquinarias y
Personal de Obra
Con la apertura de más frentes en el paquete estructural se
requiere que la contratista incorpore más equipos para poder
cumplir con el avance programado.
Contratista
Se recomienda al contratista reforzar los trabajos de ejecución
del Paquete Estructural del Pavimento que se encuentran
atrasados y adecuarse a las especificaciones técnicas
ambientales referente a la composición paisajística de
yacimientos de suelo y ripio en situación de abandono.
Fiscalización
La fiscalización cuenta con la cantidad suficiente de personal
para el control de la obra. Existe un retraso en la entrega de la
documentación solicitada por la Unidad Ejecutora.
Tabla 1 Retrasos por lluvias y sus consecuencias
Mes Lluvia Mensual (LL) Factor de Atraso (LL-8) Acumulado
abr-09 2 0 0
may-09 16 8 8
jun-09 20 12 20
jul-09 15 7 27
ago-09 18 10 37
sep-09 22 14 51
oct-09 13,5 5,5 56,5
nov-09 17,5 9,5 66
dic-09 16,5 8,5 74,5
ene-10 13 5 79,5
feb-10 11 3 82,5
mar-10 12 4 86,5
abr-10 10 2 88,5
May-10 25 17 105,5
Jun-10 12 4 109,5
Jul-10 20 12 121,5
Ago-10 5 0 121.5
Set-10 15 7 128.5
Oct-10 10 2 130.5
35,35%
40,96%
48,24%
56,16%
64,87%
74,06%
84,01%
94,37%
100,00%
33,29%
36,20%39,15%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
porc
enta
je
meses
Grafico de Avance Físico - Financiero Certificado: Nº 18, Octubre 2010
Avance Programado
Avance Ejecutado
INFORME MENSUAL UEP 1822
RUTA 8
SECCIÓN 2
CONTRATISTA: CDD
FISCALIZACION: CONSORCIO INCONPAR –NORONHA
OCTUBRE, 2010
UNIDAD EJECUTORA DEL PRESTAMO 1822
INFORME EJECUTIVO DE OBRAS
AVANCE FISICO-FINANCIERO / OCTUBRE 2010
Avance mensual Programado
5.32 %
Ejecutado
2.71 %
Avance Acumulado 84.27 % 41.79 %
PRINCIPALES OBRAS EJECUTADAS EN EL PERIODO / OCTUBRE 2010
PRESENTE ACUMULADO
Terraplén Programada 17955 m3 304992 m3
Ejecutada 14112 m3 187988 m3
Alcantarillas de Ho. Ao. Programada 461.37 ml 937.32 ml
Ejecutada 34.71 ml 462 ml
Sub-base suelo cemento Programada 3536 m3 53072 m3
Ejecutada 1611 m3 27372 m3
Riego de Imprimación Programada 16852 m2 236019 m2
Ejecutada 3295 m2 130434 m2
Tratamiento Superficial Triple Programada 10584 m2 137603 m2
Ejecutada 4894 m2 62527 m2
Construcción de alambrados Programada 2878 ml 48886 ml
Ejecutada 3224 ml 29806 ml
Observación: En el presente período el clima presentó nuevamente condiciones
meteorológicas poco favorables para una ejecución sostenida de los trabajos, no
obstante, se intensificó la ejecución del Tratamiento Superficial Triple en calzadas con
la implementación del cuarto riego asfáltico, que presentan un acabado sumamente
satisfactorio.
OBRA REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE RUTA No 8 “Dr. BLAS GARAY
TRAMO TRAMO SUR JOSE LEANDRO OVIEDO – CORONEL BOGADO / SECCION II
CONTRATISTA CDD CONSTRUCCIONES
FISCALIZACION CONSORCIO INCONPAR - NORONHA
DATOS DEL CONTRATO
Contrato No
S.G. MINISTRO N° 08/2010
Monto del Contrato Gs. 62.555.723.185 (IVA incluido)
Plazo Contractual 24 meses
Orden de Inicio 27 de abril de 2009
FACTORES DE ATRASO DEL MES / OCTUBRE 2010
Lluvia y sus consecuencias
Las condiciones meteorológicas del presente mes nuevamente
obstaculizaron un avance continuado de los trabajos. Se
registraron un total de 11 días de lluvias y sus consecuencias, lo
que equivale a 3 días de atraso en el cronograma de obras.
Fuerza mayor No existen atrasos causados por fuerza mayor.
Contratista Los atrasos del mes no son atribuible al contratista.
ASPECTOS AMBIENTALES / OCTUBRE 2010
Higiene y salubridad
Se recomienda mantener el comedor y sanitarios limpios e
higienizados. Se recuerda al Contratista de obra la obligación de
proveer de manera continua y permanente de alimentos, agua
potable y hielo a los operarios y obreros en pista en todos los
frentes de obra.
Seguridad
Se recomienda a la empresa reforzar y densificar las señales de
tránsito temporales en los sectores donde se están realizando
trabajos de pavimentación asfáltica de calles en el centro urbano
de Artigas.
Yacimientos
El contratista deberá adecuarse a las Especificaciones Técnicas
ambientales referente a la recomposición paisajística de
yacimientos de suelo y ripio en situación de abandono. Deberá
realizar los trabajos de instalación de alambrada, siembra de
gramíneas y plantación de árboles en todo el perímetro del
préstamo con una doble hilera de árboles en tres bolillos.
EVALUACION DE DESEMPEÑOS / OCTUBRE 2010
Contratista
La contratista obtuvo una calificación de 3.41 en el mes de
octubre. Lo más resaltante del presente período, fue la
implementación intensiva del cuarto riego en el tratamiento
superficial triple autorizado por el MOPC. El contratista debe
adecuarse a las especificaciones ténicas ambientales en lo
referente a la recomposición paisajística de yacimientos de suelo y
ripio en situaciones de abandono.
Fiscalización
La fiscalización obtuvo una calificación general de 3.6. Cuenta con
la cantidad suficiente de recursos para el control de la obra. La
Gerencia podría mejorar su participación oportuna cuando fuere
necesario y mejorar la calidad del personal asignado al trabajo Vs.
La propuesta.
POLIZAS / OCTUBRE 2010
Garantía de anticipo Vigente hasta 17/03/2011
Riesgos técnicos/C.T.R.
Contratista Vigente hasta 27/04/2011
Accidentes personales Vigente hasta 14/06/2011
Ejecución de Contratos de
Obras Publicas Vigente hasta 9/04/2012
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES / OCTUBRE 2010
Equipamiento, Maquinarias y
Personal de Obra
La contratista tiene el equipamiento, maquinarias y personal
necesario para realizar los trabajos requeridos.
Contratista
Este mes se intensificó la ejecución de las pistas de Tratamiento
Superficial Triple con la implementación del cuarto riego
asfáltico, las cuales presentan una terminación satisfactoria.
Fiscalización
La fiscalización cuenta con la cantidad suficiente de personal y
herramientas para realizar el control efectivo de la obra.
Tabla 2 Retrasos por lluvias y sus consecuencias
Mes Lluvia Mensual (LL) Factor de Atraso (LL-8) Acumulado
may-09 7 0 0
jun-09 10 2 2
jul-09 18 10 12
ago-09 14 6 18
sep-09 19 11 29
oct-09 13 5 34
nov-09 22 14 48
dic-09 23 15 63
ene-10 11 3 66
feb-10 8 0 66
mar-10 10 2 68
abr-10 9 1 69
May-10 21 13 82
Jun-10 9 1 83
Jul-10 16 8 91
Ago-10 2 0 91
Set-10 13 5 96
Oct-10 11 3 99
0,00 %
1,49 % 4,21 %
5,89 %
9,00 %
13,39 %
18,87 %
24,69 %
30,51 %
35,97 %
41,35 %
46,67 % 52,25 %
57,83 %
63,08 %
68,71 %
73,72 %
78,95 %
84,27 %
89,61 %
93,38 % 96,05 %
97,36 % 98,66 %
100,00 %
0,00 %
2,07 % 5,48 %
6,14 % 8,06 %
9,89 %
11,39 % 13,88 %
14,42 % 15,58 %
19,15 % 20,15 % 23,72 %
25,63 % 28,03 %
30,92 % 35,07 %
39,08 % 41,79 %
17,19 % 23,64 %
28,16 % 30,55 %
34,12 % 35,85 %
39,67 %
44,87 % 47,51 %
52,70 % 56,86 %
63,01 % 66,44 %
0,00 %
10,00 %
20,00 %
30,00 %
40,00 %
50,00 %
60,00 %
70,00 %
80,00 %
90,00 %
100,00 %
abr/
09
may
/09
jun/
09
jul/0
9
ago/
09
sep/
09
oct/0
9
nov/
09
dic/
09
ene/
10
feb/
10
mar
/10
abr/
10
may
/10
jun/
10
jul/1
0
ago/
10
sep/
10
oct/1
0
nov/
10
dic/
10
ene/
11
feb/
11
mar
/11
abr/
11
PO
RC
EN
TAJE
DE
AV
AN
CE
MESESContractual Ejecutado Ajustado por lluvia
INFORME MENSUAL UEP 1822
RUTA 10
SECCIÓN 1
CONTRATISTA: CONSORCIO ARTIGAS
FISCALIZACION: CONSORCIO LAGESA AII S.R.L.
OCTUBRE, 2010
UNIDAD EJECUTORA DEL PRESTAMO 1822
INFORME EJECUTIVO DE OBRAS
AVANCE FISICO-FINANCIERO / OCTUBRE 2010
Avance mensual Programado
6.20 %
Ejecutado
4.68 %
Avance Acumulado 55.56 % 52.58 %
PRINCIPALES OBRAS EJECUTADAS EN EL PERIODO / OCTUBRE 2010
PRESENTE ACUMULADO
Terraplén Programada 31379 m3 418987 m3
Ejecutada 41.42 m3 47700 m3
Alcantarillas de Ho. Ao. Programada 73.34 ml 913.34 ml
Ejecutada 0 ml 522,75 ml
Sub-base de suelo cemento Programada 5985 m3 50880 m3
Ejecutada 1748 m3 64393 m3
Base granular estabilizada Programada 5809 m3 46654 m3
Ejecutada 11145 m3 43568 m3
Riego de imprimación Programada 29097 m2 236750 m2
Ejecutada 55488 m2 217840 m2
Riego de curado Programada 29950 m2 246106 m2
Ejecutada 8746 m2 319646 m2
Subrasante mejorada Programada 4829 m3 45661 m3
Ejecutada 625 m3 53051 m3
Observación: La producción de terraplén, subbase suelo cemento y alcantarillas se vio afectada por las
lluvias continuadas.
OBRA REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE RUTA No 10 “RESIDENTAS”
TRAMO TRAMO PUERTO ROSARIO-SAN ESTANISLAO / SECCION I
CONTRATISTA CONSORCIO ARTIGAS
FISCALIZACION CONSORCIO LAGESA – AII SRL
DATOS DEL CONTRATO
Contrato No
S.G. MINISTRO No
13/ 2009
Monto del Contrato Gs. 134,390,585,560 (IVA incluido)
Plazo Contractual 24 meses
Orden de Inicio 14 de mayo de 2009
FACTORES DE ATRASO DEL MES / OCTUBRE 2010
Lluvia y sus consecuencias Las condiciones climáticas adversas entorpecieron el desarrollo de los
trabajos, especialmente los de movimiento de suelos.
Fuerza mayor Es imperioso contar con la liberación de la franja de dominio en la
variante Gral. E. Aquino, para que los trabajos no se vean afectados entre
prog. 24+000 a 28+000.
Contratista
El Contratista recién está triturando piedra de la cantera ubicada en las
proximidades de la ciudad de San Estanislao, lo cual causó el atraso de
Base Granular Estabilizada en el Frente A. Además el contratista debe
aumentar la cantidad de equipos en obra para poder trabajar en todos
los frentes disponibles.
ASPECTOS AMBIENTALES / OCTUBRE 2010
Higiene y salubridad La contratista ha implementado los programas previstos respecto
a la seguridad industrial y salud ocupacional.
Seguridad
La contratista implementa las indicaciones dadas por la
fiscalización en el mes anterior de colocar señalizaciones
temporales de entrada y salida de camiones, así como el uso de
banderilleros en zonas de obras.
Yacimientos La fiscalización solicita cumplir con las ETAGs en cuanto refiere al
tratamiento de áreas de préstamos.
EVALUACION DE DESEMPEÑOS / OCTUBRE 2010
Contratista
El Contratista obtuvo una calificación general de 3.14. La obra, ejecutada
en 18 meses, está en 52,58% y restan por ejecutarse 66,35% en 10
meses para que la obra concluya dentro del plazo inicial ampliado por el
Convenio Modificatorio Nº 01 al 04/Set/2011. El porcentaje a ejecutar
mensualmente es de 6,64%, equivalente aproximadamente a
8.100.000.000Gs (sin IVA). La experiencia comprobada del Consorcio
Artigas es de una producción de 5.700.000.000Gs (sin IVA), que de no
aumentar los frentes de trabajo, la obra no será posible que concluya en
el plazo establecido por el Convenio Modificatorio.
La expectativa de acceder a la bonificación por terminación anticipada
de obra, obligará al Consorcio Artigas a aumentar a 11.000.000.000Gs
(sin IVA) de certificación mensual, de los cuales 4.800.000.000Gs
corresponden a las Travesías Urbanas y al Acceso a la ciudad de Gral.
Aquino. Significa que el Consorcio Artigas deberá designar a la ejecución
de la travesía urbana de otro frente equipado con similar potencial a la
existente para la ejecución de la traza.
Fiscalización
La fiscalización obtuvo una calificación general de 3,875.La fiscalización
presentó a la supervisión general del MOPC e incluyó en el informe
mensual los informes correspondientes a las visitas a obra efectuadas por
la Ing. Olg Koukoleva – Especialista en Geotecnia y el Ing. José Velásquez
– Especialista en Hidrología e Hidráulica. Resalta la ejecución de la pista
de prueba del tratamiento superficial triple.
POLIZAS / OCTUBRE 2010
Garantía de anticipo Vigente hasta 19/09/2010
Riesgos técnicos/C.T.R.
Contratista Vigente hasta 07/05/2011
Accidentes personales Vigente hasta 07/05/2011
Ejecución de Contratos de
Obras Publicas Vigente hasta 26/03/2011
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES / OCTUBRE 2010
Equipamiento, Maquinarias y
Personal de Obra
La contratista ha incluido nuevo equipamientos al final del mes. La
planta de mezcla de suelo del frente A no ha sido habilitada aún.
Contratista
En el presente mes se dio inicio a la ejecución de la base granular
estabilizada en el frente A, considerado punto crítico para el avance
de obra. Por otro lado, también se dio inicio a la ejecución de las
cañerías de agua potable en la ciudad de Gral. Aquino, para así iniciar
con la pavimentación en la travesía urbana de dicha ciudad en el
próximo mes de Noviembre
Fiscalización
La fiscalización debe mejorar en la presentación puntual y correcta de
los informes parciales según corresponda.
Tabla 3 Retrasos por lluvias y sus consecuencias
Mes Lluvia Mensual (LL) Factor de Atraso (LL-8) Acumulado
may-09 10 2 2
jun-09 9 1 3
jul-09 13 5 8
ago-09 5 0 8
sep-09 14 6 14
oct-09 17 9 23
nov-09 7 0 23
dic-09 15 7 30
ene-10 10 2 32
feb-10 8 0 32
mar-10 8 0 32
abr-10 8 0 32
May-10 20 12 44
Jun-10 7 0 44
Jul-10 16 8 52
Ago-10 0 0 52
Set-10 12 4 56
Oct-10 15 7 63
0,52
1,61
2,77
3,60
4,77
7,02
8,42
11,22
16,78 22,62
28,48 34,17 40,01
46,08 52,16 58,39 64,79 71,36 77,56 83,41 89,58 95,52
99,09
99,97
99,99
100,00
0,51
1,60
2,73
3,51
4,60 5,88
6,28
7,09
8,34
9,84
12,28
16,54
21,65 26,56
31,36 36,13
41,11
47,49
55,56
64,08
72,52
80,66
88,85
97,23
105,34 112,32
115,88
117,23
118,43
118,93
0,00
3,02
3,30
4,09
6,51
8,12 10,66
11,46
13,04
14,04
16,01
17,65
21,04
24,43
27,05
30,25 35,70
42,26
47,90
52,58
3,22
3,55
4,59
7,01 8,91
11,95
12,74
14,33
15,71 17,80
19,44
22,83
26,22 31,41
34,61 41,70 48,27
55,01 62,15
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00
110,00
120,00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1) CURVA CONTRATO ORIGINAL
2) CONVENIO MODIFICATORIO Nº 01
3) AVANCE ACUMULADOFISCALIZACIÓN: CONSORCIO LAGESA - AII S.R.L.
CONTRATISTA:CONSORCIO
ARTIGAS.
MONTO CONTRACTUAL :
134.390.574.198Gs
MONTOC.M. Nº 01:
159.828.076.283Gs
INFORME Nº 19: Al Periodo del 07 de Mayo/2009 al 29 de
(10
de
Nov
/09)
(04
de
May
o/20
11)
(04
de
Set
/201
1)
OBRA DE REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA Nº 10 "RESIDENTAS"TRAMO PUERTO ROSARIO - SAN ESTANISLAO, SECCIÓN I: PT O. ROSARIO -
ITACURUBÍ DEL ROSARIO
INFORME MENSUAL UEP 1822
RUTA 10
SECCIÓN 2
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL DE CAMINOS
FISCALIZACION: LAGESA AII S.R.L.
OCTUBRE, 2010
UNIDAD EJECUTORA DEL PRESTAMO 1822
INFORME EJECUTIVO DE OBRAS
AVANCE FISICO-FINANCIERO / OCTUBRE 2010
Avance mensual Programado
6.76%
Ejecutado
4.56%
Avance acumulado 65.51% 56.91%
PRINCIPALES OBRAS EJECUTADAS EN EL PERIODO / OCTUBRE 2010
PRESENTE ACUMULADO
Terraplén Programada 26090 m3 260727 m3
Ejecutada 0m3 437755m3
Alcantarillas de Ho. Ao. Programada 57 ml 1046 ml
Ejecutada 2ml 503 ml
Sub-base de suelo cemento Programada 4768 m3 71520 m3
Ejecutada 3647 m3 58031 m3
Base granular estabilizada Programada 7234 m3 50642 m3
Ejecutada 6772 m3 58031 m3
Riego de imprimación Programada 36234 m2 253639 m2
Ejecutada 28474 m2 193927 m2
Riego de curado Programada 23859 m2 357885 m2
Ejecutada 18236 m2 290451 m2
Sub-rasante mejorada Programada 3031 m3 63051 m3
Ejecutada 2060 m3 47461 m3
Empastado Programada 24239 m2 121198 m2
Ejecutada 9695 m2 44138 m2
Observación: El principal atraso en el mes de octubre fue en los ítems de base
granular y tratamiento superficial, que no pudo ser ejecutado por las continuas
lluvias.
OBRA REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE RUTA No 10 “RESIDENTAS”
TRAMO TRAMO PUERTO ROSARIO – SAN ESTANISLAO / SECCION II
CONTRATISTA CONSORCIO VIAL DE CAMINOS
FISCALIZACION CONSORCIO LAGESA – AII SRL
DATOS DEL CONTRATO
Contrato No
S.G. MINISTRO No
13/ 2009
Monto del Contrato Gs. 104.362.942.473 (IVA incluido)
Plazo Contractual 24 meses
Orden de Inicio 7 de mayo de 2009
FACTORES DE ATRASO DEL MES / OCTUBRE 2010
Lluvia y sus consecuencias Según la corrección del avance por lluvias y sus consecuencias, no se
encuentra atrasado.
Fuerza mayor No existen atrasos causados por fuerza mayor.
Contratista
El atraso de ejecución, respecto al programado en el Convenio
Modificatorio Nº 01 al presente mes, sin considerar la corrección por
lluvias y sus consecuencias es de 8,60%. Este porcentaje está
concentrado en la ejecución de los ítems de Base Granular Estabilizada y
Tratamiento Superficial Asfáltico Triple y Simple, que no pudo ser
ejecutado por las continuas lluvias. El contratista sigue con la intención
de concluir la obra anticipadamente, para lo cual disponen de suficiente
equipos y varios frentes de trabajo, motivo por el cual en el punto 18
tienen la máxima calificación de 5. Se disponen de 15Km de Base
Granular Estabilizada imprimada, prestas para la ejecución del
Tratamiento Superficial Triple y Simple y 3,50Km de Subbase de suelo
cemento para la ejecución de la Base Granular Estabilizada. Prosiguen
normalmente las construcciones de los puentes de HºAº en las prog.
41+600; 60+550; 65+880 y 75+280.
ASPECTOS AMBIENTALES / OCTUBRE 2010
Higiene y salubridad
En las áreas del campamento se utilizan basureros, para la disposición
transitoria de residuos, los cuales son desechados en pozos conformados
tipos relleno sanitario, que representa la disposición final. Al término de
cada jornada el pozo se recubre con una capa de arcilla compactada.
Seguridad
Se recomienda mejorar la señalización en los desvíos, así como los
caminos de servicio, garantizando la seguridad y la fluidez del tránsito
público y de obra. Se solicita al Contratista la elaboración y presentación
de un Plan de desvíos y sistemas de señalización diurno y nocturno.
Yacimientos Se está dando cumplimiento con el programa de recuperación ambiental
en las áreas de préstamos.
EVALUACION DE DESEMPEÑOS / OCTUBRE 2010
Contratista
La contratista obtuvo una calificación general de 3,88. El contratista sigue
con la intención de concluir la obra anticipadamente, para lo cual
disponen de suficientes equipos y varios frentes de trabajo. Se disponen
de 15 km de Base Granular Estabilizada imprimada, listas para la
ejecución de Tratamiento Superficial Triple y simple y 3,5 km de subbase
de suelo cemento para la ejecución de la base granular estabilizada.
Prosiguen normalmente la construcción de los puentes de H°A° en las
prog. 41+600; 60+550; 65+880 y 75+280.
Fiscalización
La fiscalización obtuvo una calificación general de 3,875.La fiscalización
presentó a la supervisión general del MOPC e incluyó en el informe
mensual los informes correspondientes a las visitas a obra efectuadas por
la Ing. Olg Koukoleva – Especialista en Geotecnia y el Ing. José Velásquez
– Especialista en Hidrología e Hidráulica. Resalta la ejecución de la pista
de prueba del tratamiento superficial triple. La fiscalización continúa con
el control de compactación de pistas de terraplén, subbase de suelo
cemento y base granular estabilizada.
POLIZAS / OCTUBRE 2010
Garantía de anticipo Vigente el 20/3/2011
Riesgos técnicos/C.T.R.
Contratista Vigente hasta 07/05/2011
Accidentes personales Vigente hasta 07/05/2011
Ejecución de Contratos de
Obras Publicas Vigente hasta 26/03/2012
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES / OCTUBRE 2010
Equipamiento, Maquinarias y
Personal de Obra
El equipamiento, maquinarias y personal de obra están de acuerdo al
programa de trabajos previstos.
Contratista
El contratista continúa con la intención de concluir la obra
anticipadamente, para lo cual incrementaron equipos y frentes de
trabajo, motivo por el cual en el punto 18 tienen la máxima
calificación de 5. Se disponen de de 13 km de Base Granular
Estabilizada Imprimada, habilitadas al tránsito vehicular, previéndose
el inicio del Tratamiento superficial Triple y Simple en el mes de
Octubre.
Fiscalización
La fiscalización debe mejorar en la presentación puntual y correcta de
los informes parciales según corresponda.
Tabla 4 Retrasos por lluvias y sus consecuencias
Mes Lluvia Mensual (LL) Factor de Atraso (LL-8) Acumulado
may-09 12 4 4
jun-09 11 3 7
jul-09 16 8 15
ago-09 5 0 15
sep-09 17 9 24
oct-09 20 12 36
nov-09 7 0 36
dic-09 11 3 39
ene-10 8 0 39
feb-10 10 2 41
mar-10 8 0 41
abr-10 8 0 41
May-10 26 18 59
Jun-10 6 0 59
Jul-10 16 8 67
Ago-10 4.5 0 67
Set-10 12 4 71
Oct-10 19 11 82
3,40
3,67 5,
16
8,64
11,4
6
16,5
317
,09
18,2
1
19,0
6
21,2
1
23,4
8
25,9
8
30,6
0 36,7
4
41,8
1
49,4
4 55,5
1 63,4
5 72,2
0
3,04
3,10 4,
26
7,74
9,93 13
,24
14,2
315
,91
16,6
0
18,7
5
20,7
5
23,2
5
27,8
7
29,9
6
35,0
4
40,2
2
46,2
9
52,3
5 56,9
1
1,20
2,76 3,
74
5,19
7,22 9,
009,
6711
,02
13,4
1
16,4
8
20,7
8
25,6
6
30,6
9
36,2
3
43,8
1
52,2
1 60,5
5
68,7
6 76,8
3
83,6
4 89,7
3
94,8
3
97,4
6
99,0
3
100,
00
0,00
1,21 2,76 3,
69 4,78
6,33 7,81
8,18
8,94
10,1
7
12,5
7
15,2
8
18,0
0 22,2
1
27,3
7
34,0
1 41,0
2 48,1
1
56,7
5 65,5
1
74,5
5 83,7
0 92,6
6
100,
76
105,
96
109,
68
113,
30
116,
06
117,
88
118,
8211
8,97
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00
110,00
120,00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
PO
RC
EN
TA
JE
M E S E S
OBRA DE REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA N °10 "RESIDENTAS" TRAMO PUERTO ROSARIO - SAN ESTANISLAO, SECCIÓN II : Prog 37+500 a 75+400
CURVA DE EVOLUCIÓN FISICO - FINANCIERACORREGIDA POR LLUVIAS Y SUS CONSECUENCIAS
CORREGIDO POR LLUVIAS Y CONSECUENCIASEJECUTADOCRONOGRAMA CONTRACTUALCRONOGRAMA C.M. Nº 01
FISCALIZACIÓN: CONSORCIO LAGESA - AII S.R.L.
CONTRATISTA:
CONSORCIO VIAL DE
CAMINOS.
MONTO
CONTRACTUAL:
104.362.942.473 Gs
MONTO
C.M. Nº 01:
124.161.662.512 Gs
INFORME Nº 19: Al Periodo del 07 de Mayo/2009 al 29 de Octubre/2010
(10
de N
ov/0
9)
(27
de A
br/2
011)
(11
de S
et/2
011)
INFORME MENSUAL UEP 1822
RUTA 13
SECCIÓN 1
CONTRATISTA: CONSORCIO COTAFEL
FISCALIZACION: CONSORCIO CAEM – TECNICON - PORRO
OCTUBRE, 2010
UNIDAD EJECUTORA DEL PRESTAMO 1822
INFORME EJECUTIVO DE OBRAS
AVANCE FISICO-FINANCIERO / OCTUBRE 2010
Avance mensual
Programado
6.31%
Ejecutado
3.18%
Teórico
2.29%
Avance Acumulado 31.58% 16.7% 31.05%
PRINCIPALES OBRAS EJECUTADAS EN EL PERIODO / OCTUBRE 2010
PRESENTE ACUMULADO
Desbroce, despeje y Limpieza Programada 0 Ha. 74.68 Ha.
Ejecutada 4.43 Ha. 33.61 Ha.
Excavación no clasificada Programada 3371 m3 18480 m3
Ejecutada 3228 m3 55849 m3
Excavación de zanjas de drenaje Programada 474 m3 2251 m3
Ejecutada 1146 m3 6010 m3
Excavación de bolsones Programada 1204 m3 9710 m3
Ejecutada 22738 m3 75490 m3
Terraplén Programada 46312 m3 277810 m3
Ejecutada 64400 m3 252224 m3
Alambrado Programada 5073 ml 39133 ml
Ejecutada 3121 ml 20225 ml
Observación: Se observa una gran cantidad de excavación no clasificada, zanjas de drenaje y
excavación de bolsones por encima de lo programado.
OBRA REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE RUTA No 13
TRAMO TRAMO CAAGUAZU-YHU-VAQUERIA Y ACCESOS / SECCION I
CONTRATISTA COTAFEL
FISCALIZACION CONSORCIO CAEM-TECNICON-PORRO
DATOS DEL CONTRATO
Contrato No
S.G. MINISTRO No
2189/ 2010
Monto del Contrato Gs. 96.368.650.175 (IVA incluido)
Plazo Contractual 24 meses
Orden de Inicio 07 de Enero de 2010
FACTORES DE ATRASO DEL MES / OCTUBRE 2010
Lluvia y sus consecuencias Durante el mes de OCTUBRE, se contabilizaron 16 días de lluvias y sus
consecuencias. Lo cual atrasa 8 días el cronograma de obras.
Fuerza mayor No existen atrasos causados por fuerza mayor.
Contratista No existen atrasos causados por el contratista.
ASPECTOS AMBIENTALES / OCTUBRE 2010
Higiene y salubridad
La empresa contratista se encuentra cumpliendo con las especificaciones
técnicas de las ETAGs y las recomendaciones de la fiscalización ambiental
en cuanto a las señalizaciones en los frentes de trabajo normas de
seguridad e higiene faltando el taller sobre protección a comunidades
indígenas según las características culturales de cada una y su integración
al área de trabajo.
Seguridad
Se recomienda mayor señalización en todo el tramo de la obra en
especial para los trabajos nocturnos. También se sugiere realizar el
mantenimiento correspondiente de las señalizaciones, letreros y pinturas
fluorescentes de los puentes.
Yacimientos No existen observaciones.
POLIZAS / OCTUBRE 2010
Garantía de anticipo Vigente hasta 21-12-2011
Riesgos técnicos/C.T.R.
Contratista Vigente hasta 21-03-2012
Accidentes personales Vigente hasta 01-04-2012
Ejecución de Contratos de
Obras Publicas Vigente hasta 20-12-2012
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES / OCTUBRE 2010
Equipamiento, Maquinarias y
Personal de Obra
El consorcio debe aumentar la cantidad de equipos y maquinarias
para poder cumplir con el cronograma contractual.
Contratista
El avance de obra durante octubre de 2010 fue de 3,18%, inferior al
programado de 6,31% en tanteo, el avance acumulado real, fue de
16,7%, inferior al programado de 31,58%. El avance ejecutado
corregido por lluvia es de 31,05%, lo cual implica un atraso teórico de
0,53%.
Fiscalización
Las tareas de la fiscalización se centraron en la continuación de la
Revisión del Proyecto, y en la identificación de sectores prioritarios a
efectos de la liberación de la franja de dominio en correspondencia
con el Plan de Trabajos del contratista.
Tabla 5 Retrasos por lluvias y sus consecuencias
Mes Lluvia Mensual (LL) Factor de Atraso (LL-8) Acumulado
ene-10 4 0 0
feb-10 15 7 7
mar-10 18 10 17
abr-10 12 4 21
may-10 24 16 37
Jun-10 12 4 41
Jul-10 24 16 57
Ago-10 2 0 57
Set-10 16 8 65
Oct-10 16 8 73
16,70%
31,05%
31,58%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
CURVA FISICO FINANCIERO
Contractual Ejecutado Avance Teorico Acumulado C.Modificatorioºººº
INFORME MENSUAL UEP 1822
RUTA 13
SECCIÓN 2
CONTRATISTA: CONSORCIO COTAFEL
FISCALIZACION: CONSORCIO CAEM – TECNICON - PORRO
OCTUBRE, 2010
2UNIDAD EJECUTORA DEL PRESTAMO 1822
INFORME EJECUTIVO DE OBRAS
AVANCE FISICO-FINANCIERO / OCTUBRE 2010
Avance mensual
Programado
3.2 %
Ejecutado
2.19%
Teórico
0.87%
Avance Acumulado 10.62% 5.8% 8.73%
PRINCIPALES OBRAS EJECUTADAS EN EL PERIODO / OCTUBRE 2010
PRESENTE ACUMULADO
Excavación no Clasificada Programada 1320 m3 6273 m3
Ejecutada 0 m3 7706 m3
Excavación de Bolsones Programada 1164 m3 4366 m3
Ejecutada 0 m3 18718 m3
Terraplén Programada 33639 m3 134559 m3
Ejecutada 43913 m3 81621 m3
Construcción de alambrado Programada 3917 m3 15668 m3
Ejecutada 598 m3 4248 m3
Observación: Se observa producción muy baja en todos los ítems en el mes de
octubre. El ítem de terraplén a pesar de haber superado la programación aún no
alcanza el total acumulado programado.
OBRA REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE RUTA No 13
TRAMO TRAMO CAAGUAZU-YHU-VAQUERIA Y ACCESOS / SECCION II
CONTRATISTA COTAFEL
FISCALIZACION CONSORCIO CAEM-TECNICON-PORRO
DATOS DEL CONTRATO
Contrato No
S.G. MINISTRO No
230/2010
Monto del Contrato Gs. 69.713.248.050 (IVA incluido)
Plazo Contractual 24 meses
Orden de Inicio 29 de abril 2010
FACTORES DE ATRASO DEL MES / OCTUBRE 2010
Lluvia y sus consecuencias En el mes de octubre se registraron 14 días de lluvia, afectando al
cronograma 6 días.
Fuerza mayor No existen causas de atraso por fuerza mayor.
Contratista La contratista sigue sin proveer la cantidad de equipos requeridos para
trabajar en los frentes de trabajos necesarios.
ASPECTOS AMBIENTALES / OCTUBRE 2010
Higiene y salubridad
La empresa contratista se encuentra cumpliendo con las especificaciones
técnicas de las ETAGs y las recomendaciones de la fiscalización ambiental
en cuanto a las señalizaciones en los frentes de trabajo normas de
seguridad e higiene faltando el taller sobre protección a comunidades
indígenas según las características culturales de cada una y su integración
al área de trabajo.
Seguridad Se recomienda mantenimiento y mejoramiento en las luces y
señalizaciones en los trabajos nocturnos.
Yacimientos No existen observaciones.
POLIZAS / OCTUBRE 2010
Garantía de anticipo Está vigente hasta el 21-12-2011
Riesgos técnicos/C.T.R.
Contratista Está vigente hasta el 22-12-2011
Accidentes personales Está vigente hasta el 21-12-2011
Ejecución de Contratos de
Obras Publicas Está vigente hasta el 20-12-2010
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES / OCTUBRE 2010
Equipamiento, Maquinarias y
Personal de Obra
El consorcio debe aumentar la cantidad de equipos y maquinarias
para poder cumplir con el cronograma contractual.
Contratista
De acuerdo al plan de trabajos y al cronograma de incorporación de
equipo presentado por el contratista, en el mes de octubre deberían
proseguir los trabajos de movimiento de suelo, como excavaciones y
terraplén, debiendo haberse ejecutado un volumen del orden de los
90.000 m3 ya considerando la reducción por incidencia de lluvias.
Este volumen no fue alcanzado debido a las lluvias de meses
anteriores y por no haberse incorporado hasta la fecha la cantidad de
equipos de procesamiento requeridos (motoniveladoras, rastras de
discos, regadores de agua, etc.) Además debería haber proseguido en
el presente mes la construcción de obras de arte, alcantarillas
tubulares laterales y celulares de la traza; como así también del
traslado de estructuras de servicios públicos, trabajos tampoco
encarados. Las tareas de este mes se centraron en trabajos de
terraplén y excavación de material inestable y reposición con
terraplén en la variante Yhú y en la prosecución de los mismos en la
zona urbana de Yhú entre las progresivas 48+080 a 49+000.
Fiscalización
Las tareas de la fiscalización se centraron en la continuación de la
Revisión del Proyecto, y en la identificación de sectores prioritarios a
efectos de la liberación de la franja de dominio en correspondencia
con el Plan de Trabajos del contratista.
Tabla 6 Retrasos por lluvias y sus consecuencias
Mes Lluvia Mensual (LL) Factor de Atraso (LL-8) Acumulado
may-10 24 16 16
Jun-10 11 3 19
Jul-10 23 15 34
Ago-10 2 0 34
Set-10 14 6 40
Oct-10 14 6 46
0,
00%
0,50
%
1,02
%
3,26
%
5,30
%
7,41
%
10,6
2%
15,2
1% 20,5
4% 26,2
2% 31,9
7% 37,3
5% 42,7
3%
47,9
9%
52,9
9%
57,8
1%
62,9
8% 69,2
1% 76,3
3% 81,7
7%
86,6
4% 92,2
1%
97,1
4%
98,4
9%
100,
00%
5,80%8,73%
CURVA FISICO FINANCIERO
Contractual Ejecutado Acumulado % Avance Teorico Acumuladoºººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººº
Recommended