Bases integradas ads n° 033 2012 obra barrios altos -2

1/49Adjudicación Directa Selectiva N° 033-2012-EMAPE/CEP

BASES INTEGRADAS

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 033-2012-EMAPE/CEP

PRIMERA CONVOCATORIA

EJECUCIÓN DE LA OBRA“MEJORAMIENTO DE ESPACIO RECREATIVO

ENTRE LOS PASAJES 03, 04 Y 16 DEL AA.HH. JARDÍN ROSA DE SANTA MARÍA – BARRIOS

ALTOS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA”

BASES INTEGRADAS


SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

BASES INTEGRADAS


CAPÍTULO I

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

1.1 CONVOCATORIA

Se efectuará de conformidad con lo señalado en el Artículo 51º del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma.

1.2 BASE LEGAL

− Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones, en adelante la Ley.

− Decreto Supremo N° 184-2004-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1017 Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento, y sus modificatorias y complementarias.

− Decreto Supremo N° 021-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

− Decreto Supremo N° 140-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

− Directivas de OSCE. − Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.− Código Civil.− Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.− Decreto Supremo Nº 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y

complementarias. − Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.− Decreto Supremo Nº 007-2008-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de

Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

− Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso.

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.

1.3 REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES

El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (1) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno de sus integrantes, de conformidad con el Artículo 53º del Reglamento.

La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá acreditar estar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto contractual. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentra inhabilitado para contratar con el Estado.

MUY IMPORTANTE:Para participar de un proceso de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores se encuentren inscritos, en el registro correspondiente, ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el

BASES INTEGRADAS


Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres y apellidos (persona natural), DNI, razón social (persona jurídica), número de RUC, domicilio legal, teléfono.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 52º del Reglamento, la persona natural o jurídica que desee ser notificada electrónicamente, deberá consignar una dirección de correo electrónico y mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que, conforme a lo previsto en el Reglamento, deban realizarse. La notificación a través del SEACE prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad del participante el permanente seguimiento del respectivo proceso a través del SEACE.

1.4 FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases serán presentadas por un periodo mínimo de tres (3) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en los artículos 55º y 57º del Reglamento.

1.5 ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas y observaciones presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE, en la sede de la Entidad y a los correos electrónicos de los participantes que así lo hubieran solicitado, de conformidad con lo establecido en los Artículos 54º, 55º, 56º y 57º del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de tres (3) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas y observaciones.

La absolución de consultas y observaciones que se formulen al contenido de las Bases, se considerarán como parte integrante de ésta y del Contrato.

MUY IMPORTANTE: No se absolverán consultas y observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.6 ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES A LA ENTIDAD

De conformidad con el artículo 28º de la Ley, los observantes tienen la opción de solicitar que las Bases y los actuados del proceso sean elevados al Titular de la Entidad, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del pliego absolutorio a través del SEACE, siempre que el valor referencial del proceso sea menor a trescientas (300) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

Dicha opción no sólo se originará cuando las observaciones formuladas no sean acogidas por el Comité Especial, sino, además, cuando el observante considere que el acogimiento declarado por el Comité Especial continúa siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 26° de la Ley, cualquier otra

BASES INTEGRADAS


disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección.

Igualmente, cualquier otro participante que se hubiere registrado como tal antes del vencimiento del plazo previsto para formular observaciones, tendrá la opción de solicitar la elevación de las Bases, cuando habiendo sido acogidas las observaciones formuladas por los observantes, considere que la decisión adoptada por el Comité Especial es contraria a lo dispuesto por el artículo 26° de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección.

El plazo que tiene el Titular de la Entidad para emitir y notificar el Pronunciamiento a través del SEACE será no mayor de ocho (8) días hábiles. Este plazo es improrrogable y será contado desde la presentación de la solicitud de elevación de las Bases.

La competencia del Titular de la Entidad para emitir el Pronunciamiento es indelegable.

1.7 INTEGRACIÓN DE LAS BASES

El Comité Especial integrará las Bases como reglas definitivas del presente proceso de selección, una vez absueltas todas las consultas y/u observaciones o si éstas no se han presentado, no pudiendo ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases.

Las Bases Integradas, de ser el caso, deberán contener los cambios producidos como consecuencia de las consultas y observaciones formuladas y aceptadas o acogidas por el Comité Especial, y/o de lo dispuesto en el Pronunciamiento emitido por el Titular de la Entidad.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los Artículos 59º y 60º del Reglamento.

De conformidad con el Artículo 31º del Reglamento, el Comité Especial no podrá efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

1.8 FORMA DE PRESENTACIÓN Y ALCANCE DE LAS PROPUESTAS

Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción efectuada por traductor público juramentado, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. La omisión de la presentación del documento o su traducción no es subsanable.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.

BASES INTEGRADAS


Si las propuestas se presenten en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos, llevarán el sello y la rúbrica del postor y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual, debiendo llevar el sello y la rúbrica del postor o su representante legal o mandatario designado para dicho fin.

1.9 ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Los participantes presentarán sus propuestas, con cargo y en sobre cerrado, en la dirección, en el día y horario señalados en las Bases, bajo responsabilidad del Comité Especial.

En el caso que la propuesta del postor no fuera admitida, el Comité Especial incluirá el motivo de esa decisión en el acta de los resultados del proceso que publicará en el SEACE, debiendo devolverse los sobres que contienen la propuesta técnica y económica, una vez consentido el otorgamiento de la Buena Pro.

En caso de la descalificación de propuestas, el Comité Especial incluirá el motivo de esa decisión en el acta de los resultados del proceso que publicará en el SEACE.

1.10 CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente:

a) La oferta económica, en nuevos soles1, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza.

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

b) Garantía de seriedad de oferta2.

1.11 EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

1.11.1 Evaluación Técnica

Se verificará que la propuesta técnica contenga los documentos de presentación obligatoria y cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.

1 En cada caso concreto deberá consignarse la moneda que resulte aplicable.

2 En caso de convocarse a un proceso de selección según relación de ítems, cuando el valor referencial del ítem corresponda a una Adjudicación de Menor Cuantía, bastará que el postor presente en su propuesta técnica una declaración jurada donde se comprometa a mantener vigente su oferta hasta la suscripción del contrato.

BASES INTEGRADAS


Conforme a lo estipulado en el numeral 1 del artículo 47º del Reglamento, para la contratación de obras que correspondan a adjudicaciones directas selectivas y adjudicaciones de menor cuantía, no se establecerá factor técnico de evaluación, solo se evaluará la propuesta económica.

Los miembros del Comité Especial no tendrán acceso a las propuestas económicas sino hasta que la evaluación técnica haya concluido.

1.11.2 Evaluación Económica

Si la propuesta económica excede en más del 10% o es menor al 90% del valor referencial, será devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no presentada.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Pi = Om x PMPE Oi

Donde: i = Propuesta Pi = Puntaje de la propuesta económica i Oi = Propuesta Económica i Om = Propuesta Económica de monto o precio más bajo PMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

El Comité Especial deberá verificar las operaciones aritméticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorrección, deberá corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. Dicha corrección debe figurar expresamente en el acta respectiva.

1.11.3Determinación del puntaje total

Conforme a lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 71º del Reglamento, para la contratación de obras que correspondan a adjudicaciones directas selectivas o adjudicaciones de menor cuantía, la determinación del puntaje total se realizará sobre cien (100) puntos atendiendo únicamente a la propuesta económica.

1.12 OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El Comité Especial verificará que las propuestas técnicas hayan cumplido con los requisitos establecidos en el expediente técnico y en las presentes Bases.

A continuación, el Comité Especial procederá a la apertura de los sobres que contienen las propuestas económicas de aquellos postores cuyas propuestas técnicas hubieran cumplido con los requerimientos establecidos en el expediente técnico y en las presentes Bases.

La evaluación de las propuestas económicas, se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

El Presidente del Comité Especial anunciará la propuesta ganadora indicando el orden en que han quedado calificados los postores a través del cuadro comparativo.

BASES INTEGRADAS


Al terminar el acto se levantará un acta, la cual será suscrita por todos los miembros del Comité Especial.

En el supuesto que dos (02) o más propuestas empatasen, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el Artículo 73º del Reglamento.

El otorgamiento de la Buena pro se publicará y se entenderá notificado a través del SEACE, el mismo día de su realización, bajo responsabilidad del Comité especial, debiendo incluir el acta de otorgamiento de la Buena pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados de cada factor de evaluación. Adicionalmente, se podrá notificar a los correos electrónicos de los postores de ser el caso.

1.13 CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento. El consentimiento de la Buena Pro se publicará en el SEACE al día siguiente de haber quedado consentido el otorgamiento de la buena pro.

1.14 CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

De acuerdo con el artículo 282º del Reglamento, a partir del día hábil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro hasta el décimo quinto día hábil de producido tal hecho, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

El OSCE no expedirá constancias solicitadas fuera del plazo indicado.

BASES INTEGRADAS


CAPÍTULO II

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1 RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato.El recurso de apelación se presentará ante la Entidad que convocó el proceso de selección que se impugna, y será conocido y resuelto por el Titular de la Entidad.

Con independencia del valor referencial del proceso de selección, los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal.

El Tribunal será competente para conocer y resolver las controversias que surjan en los procesos de selección de las contrataciones que se encuentren bajo los alcances de tratados o acuerdos internacionales donde se asuman compromisos en materia de contratación pública.

2.2 PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro.

La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

BASES INTEGRADAS


CAPÍTULO III

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

3.1 DE LOS CONTRATOS

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, la Entidad deberá, dentro del plazo de dos (2) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro, citar al postor ganador otorgándole el plazo establecido en las Bases, el cual no podrá ser menor de cinco (5) ni mayor de diez (10) días hábiles, dentro del cual deberá presentarse a la sede de la Entidad para suscribir el contrato con toda la documentación requerida. En el supuesto que el postor ganador no se presente dentro del plazo otorgado, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 148° del Reglamento.

El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el Artículo 139° del Reglamento.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado; Garantía de fiel cumplimiento, cuya vigencia se extiende hasta el

consentimiento de la liquidación final; Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los asociados, de ser el

caso; Constancia de Capacidad Libre de Contratación, expedida por el Registro

Nacional de Proveedores; Análisis de Costos Unitarios correspondiente a su propuesta económica; Certificado de habilidad de los profesionales propuestos; Calendarios de Avance de Obra valorizado en concordancia con el

cronograma de desembolsos establecidos y sustentado en la programación de obra PERT-CPM concordante con el plazo;

Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra en concordancia con el calendario de obra valorizado;

El desagregado de partidas que dio origen a su propuesta, en caso de obras convocadas a suma alzada.

3.2 VIGENCIA DEL CONTRATO

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149º del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene. Dicha vigencia rige hasta que el consentimiento de la liquidación y se efectúe el pago correspondiente.

3.3 REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que debe presentar el contratista deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática al sólo requerimiento de la Entidad, emitida por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o que estén consideradas en la lista

BASES INTEGRADAS


actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

3.4 DE LAS GARANTÍAS

3.4.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA

Los postores deberán presentar la garantía de seriedad de oferta a efectos de garantizar la vigencia de su oferta, según el monto establecido en las presentes Bases.

El postor que resulte ganador de la Buena Pro y el que ocupó el segundo lugar están obligados a mantener su vigencia hasta la suscripción del contrato.

Luego de consentida la Buena Pro, la Entidad devolverá las garantías presentadas por los postores que no resultaron ganadores de la Buena Pro, con excepción del que ocupó el segundo lugar y de aquellos que decidan mantenerlas vigentes hasta la suscripción del contrato.

El plazo de vigencia de la garantía de seriedad de oferta no podrá ser menor a dos (2) meses computados a partir del día siguiente de la presentación de las propuestas. Esta garantía puede ser renovada.

3.4.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

Alternativamente, las micro y pequeñas empresas podrán optar que, como garantía de fiel cumplimiento, la Entidad retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, siempre que:

- El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario

- El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas en función al avance de la obra.

3.4.3. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En caso el contrato conlleve a la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorgará una garantía adicional por este concepto, la misma que se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

BASES INTEGRADAS


3.5 EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164° del Reglamento.

3.6 DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La aplicación de penalidades por retraso injustificado en la atención de la obra requerida y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los Artículos 165° y 168° del Reglamento.

De acuerdo con los artículos 48º de la Ley y 166º del Reglamento, en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165º del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONTRATO 3.7 DEL PRECIO

La oferta será formulada en estricta concordancia con los metrados correspondientes a cada partida. Al formular su propuesta, el postor tendrá en cuenta todos los insumos a utilizar en la obra.

Los costos para cada una de las partidas serán ofertados en nuevos soles y las valorizaciones que se deriven estarán sujetas a reajustes, de acuerdo a la fórmula polinómica considerada en el expediente técnico y en aplicación de los Índices Unificados de Precios de la Construcción que mensualmente publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

3.8 RESIDENTE DE OBRA3

Persona natural designada por el contratista y en concordancia con su propuesta técnica, el cual será un ingeniero o arquitecto colegiado, según corresponda a la naturaleza de los trabajos, que acredite que se encuentra hábil en el ejercicio de la profesión.

El residente de obra, por su sola designación representa al Contratista, para los efectos ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

La sustitución del Residente solo procederá previa autorización escrita del funcionario de la Entidad que cuente con facultades suficientes para ello, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de presentada la solicitud a la Entidad. Transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento se considerará aprobada la solicitud. El reemplazante deberá reunir calificaciones profesionales similares o superiores a las del profesional reemplazado.

3 Para la suscripción del contrato deberá cumplirse con designar al residente de obra, cuando no haya formado parte de la propuesta técnica, conforme a lo dispuesto por el artículo 183º del Reglamento.

BASES INTEGRADAS


3.9 SUPERVISOR

Persona natural4 encargada de velar por la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento del contrato, debiendo cumplir por lo menos con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el Residente de la Obra.

Recibirá todas las facilidades necesarias del Contratista para el cumplimiento de su función, las cuales estarán estrictamente relacionadas con ésta.

3.10 CUADERNO DE OBRA

En la fecha de entrega del terreno, se abrirá el Cuaderno de Obra, el mismo que será firmado en todas sus páginas por el Inspector/Supervisor y por el Residente. Dichos profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra.

El Cuaderno de Obra deberá tener una hoja original con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de ellas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor (el que se haya designado). El original de dicho Cuaderno debe permanecer en obra, bajo custodia del residente, no pudiendo impedirse su acceso5 al mismo. Concluida la ejecución de la obra, el original quedará en poder de la Entidad.

3.11 OCURRENCIAS

Son hechos relevantes relacionados con la ejecución de la obra que deben ser anotados en el Cuaderno de Obra, firmando al pie de cada anotación el Inspector/Supervisor o el Residente, según quien sea el que efectúe la anotación. Las solicitudes que se realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de Obra, se harán directamente a la Entidad por el contratista o su representante, por medio de comunicación escrita.

3.12 ADELANTOS

3.12.1ADELANTO DIRECTO

La Entidad entregará al Contratista, dentro de los siete (7) días naturales de presentada formalmente la solicitud por escrito, adjuntando la correspondiente garantía y el comprobante de pago correspondiente, el adelanto hasta el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, siempre que haya sido solicitado por el Contratista dentro de los ocho (8) días siguientes de la suscripción del contrato.

3.12.2 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

Se otorgará para la adquisición de materiales o insumos, hasta el cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato original, en concordancia con el calendario de adquisición de materiales e insumos presentado por el contratista, adjuntando la correspondiente garantía.

4 En el caso que el supervisor de la obra sea una persona jurídica, ésta designará a una persona natural como supervisor permanente de la obra.

5 De acuerdo con el artículo 194º del Reglamento, si el contratista no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias será causal de aplicación de multa del cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización por cada día de dicho impedimento.

BASES INTEGRADAS


3.13 INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA

El plazo de ejecución de obra inicia a partir del día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones establecidas en el artículo 184º del Reglamento:

a. Que se designe al Inspector o supervisor, según corresponda. b. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra

completo.c. Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se

ejecutará la obra.d. Que la Entidad entregue el calendario de entrega de materiales e

insumos que, de acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligación6

e. Que se haya entregado el adelanto directo al contratista, en las condiciones y oportunidad establecidas en el artículo 187º del Reglamento.

En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo de ejecución contractual iniciará al día siguiente de cumplirse todas las demás condiciones estipuladas en el contrato o en las Bases.

3.14 RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD

La Entidad es responsable por las modificaciones que ordene o apruebe respecto del Expediente Técnico, estudios, informes o similares, o por aquellas que se generen debido a la necesidad de la ejecución de los mismos, sin perjuicio de las responsabilidades que corresponden a quienes elaboraron el proyecto.

3.15 CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO

Los contratistas están obligados a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestación formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el curso del proceso de selección o en la formalización del contrato, así como a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) de los artículos 1774º del Código Civil.

3.16 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Queda claramente establecido que el hecho de haber recepcionado las Obras no exonera al CONTRATISTA de sus responsabilidades, de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil y en el artículo 50º de la Ley, que establece, entre otros, un periodo de garantía y responsabilidad del ejecutor de las obras no menor de siete (07) años.

Todos los demás aspectos relativos al presente proceso de selección, contratación, construcción, ejecución, recepción de obra, liquidación de obra, etc., no contemplados en esta sección o en las Bases se regirán por la Ley y su Reglamento.

3.17 DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en la presente sección o en las Bases se regirán por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

6 Las Bases deben indicar expresamente si dicha condición forma parte de las obligaciones de la Entidad, en cuyo caso deberá consignarse como tal en las Bases.

BASES INTEGRADAS


SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

BASES INTEGRADAS


BASES INTEGRADAS


CAPÍTULO I

GENERALIDADES

1.1 ENTIDAD CONVOCANTENombre: Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A. – EMAPE S.A.RUC N°: 20100063337

1.2 DOMICILIO LEGALVía de Evitamiento Km. 1.700 (Peaje Monterrico) - Ate

1.3 OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso tiene por objeto la ejecución de la obra “Mejoramiento de espacio recreativo entre los pasajes 03, 04 y 16 del AA.HH. Jardín Rosa de Santa María – Barrios Altos, Provincia de Lima - Lima”.

1.4 VALOR REFERENCIAL7

El valor referencial asciende a S/. 311,259.28 (Trescientos once mil doscientos cincuenta y nueve con 28/100 nuevos soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de junio de 2012.

Los límites máximos y mínimos del valor referencial total ascienden a:

90 % del Valor Referencial

Valor Referencial 110% del Valor Referencial

S/. 280,133.36(Doscientos ochenta mil ciento treinta y tres con

36/100 nuevos soles)

S/. 311,259.28 (Trescientos once

mil doscientos cincuenta y nueve con 28/100 nuevos

soles)

S/. 342,385.20(Trescientos cuarenta y

dos mil trescientos ochenta y cinco con

20/100 nuevos soles)

Las propuestas que excedan en más del diez por ciento (10%) el valor referencial y aquellas que fueren inferiores al noventa por ciento (90%) serán devueltas por el Comité Especial teniéndolas por no presentadas. Para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial, hasta el límite antes establecido, se deberá contar con la asignación suficiente de créditos presupuestarios y la aprobación del Titular de la Entidad, salvo que el postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta económica a un monto igual o menor al valor referencial, conforme al artículo 76º del Reglamento. El plazo para otorgar la buena pro no excederá de diez (10) días hábiles, contados desde la fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de la buena pro, bajo responsabilidad del Titular.

1.5 EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓNEl expediente de contratación fue aprobado documento administrativo el 19 de julio de 2012.

7 El monto del valor referencial indicado en esta sección de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas, sin perjuicio de las acciones que el Titular de la Entidad ejecute en virtud al artículo 58º de la Ley, de ser necesario.

BASES INTEGRADAS


1.6 FUENTE DE FINANCIAMIENTODonaciones y transferencias

1.7 SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente proceso se rige por el sistema a precios unitarios, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.8 MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

No corresponde.

1.9 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

El requerimiento está definido en el Capítulo III de la presente sección.

1.10 BASE LEGAL

Ley Nº 29812 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012.

Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones, en adelante la Ley y sus modificatorias.

Decreto Supremo N° 184-2008-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1017 Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento, y sus modificatorias y complementarias.

Directivas de OSCE. Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Código Civil. Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. Decreto Supremo Nº 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y

complementarias. Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. Resolución Nº 053-2012-EMAPE/GG, que designa al Comité Especial

Permanente.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso.

1.11 LOCALIZACIÓN DE LA OBRA

La obra se encuentra localizada en el AAHH “La Huerta Perdida“, la cual tiene como ingreso principal el Jr. Ancash, frente a la plazuela Maravillas: Distrito : Barrios Altos del Cercado de LimaProvincia : LimaDepartamento : LimaRegión : Lima

1.12 PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA

El plazo de ejecución de la obra es de 75 días calendarios8, el mismo que se inicia cuando se cumpla con:

a. Que se designe al supervisor, según corresponda. b. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra

completo.

8 De acuerdo al artículo 47º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el plazo de ejecución de la obra es un requerimiento técnico mínimo que no es materia de calificación ni mejora alguna.

BASES INTEGRADAS


c. Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutará la obra.

d. Que la Entidad entregue el calendario de entrega de materiales e insumos que, de acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligación

e. Que se haya entregado el adelanto directo al contratista, en las condiciones y oportunidad establecidas en el artículo 187º del Reglamento.

1.13 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LAS PRESENTES BASESAdemás del presente documento, las Bases comprenden el expediente técnico de la obra.

BASES INTEGRADAS


CAPÍTULO II

DEL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN9

Convocatoria : 25/07/12 Registro de participantes : 26/07/12 al 07/08/12, de 8:30 a 17:00 horas Formulación de consultas y

observaciones:

26/07/12 al 31/07/12

Absolución de consultas y observaciones

: 03/08/12

Integración de Bases : 06/08/12 Presentación de Propuestas : 10/08/12 de 08:30 a 17:00 horas, en mesa de

partes de la Sub Gerencia de Logística de EMAPE

Evaluación de propuestas : 13/08/12 Otorgamiento de la Buena Pro : 14/08/12 a través del SEACE

2.2. REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES

El registro de los participantes se realizará en Vía de Evitamiento Km. 1.700 Ate (Peaje Monterrico), deberá acercarse a Caja del Departamento de Tesorería de EMAPE S.A. y luego a la Sub Gerencia de Logística, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:30 a 17:00 horas, previo pago de la suma de S/. 10.00 (Diez con 00/100 nuevos soles) por derecho de participación que deberá efectuar a la cuenta corriente Nº 000 – 2630044 del Scotiabank.

Será deseable que, para efectos de agilizar el registro de participación, se llene el Formato N° 01.

En el momento de la entrega de las bases al participante, se emitirá la constancia o cargo correspondiente en el que se indicará: número y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que recibe las bases así como el día y hora de dicha recepción.

2.3. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, ante la ventanilla de Mesa de Partes de la Entidad, sito en Av. Vía de Evitamiento Km. 1.700 Ate (Peaje Monterrico), en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:30 horas a 17:00 horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial de la ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 033-2012-EMAPE/CEP (Formato N° 02), pudiendo ser remitidas adicionalmente al siguiente correo electrónico: [email protected]

2.4. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

9 La información del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la información consignada en el cronograma de la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción en esta información, primará el cronograma indicado en la ficha del proceso en el SEACE.

BASES INTEGRADAS

mailto:[email protected]


Los participantes presentarán sus propuestas en sobre cerrado, en la dirección, en el día y horario señalados en las Bases, bajo responsabilidad del Comité Especial, conforme a lo indicado en la sección general de las presentes Bases.

Las propuestas se presentarán en dos sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial de la ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° 033-2012-EMAPE/CEP, conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:

SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:

2.5. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

2.5.1. SOBRE Nº 1 - PROPUESTA TÉCNICA:Se presentará en un (1) original y una (1) copia

El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos10 la siguiente documentación:

Documentación de presentación obligatoria:

i) Copia simple del Certificado de Inscripción vigente en el Registro Nacional

10 La omisión del índice no descalifica la propuesta ya que su no presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.

BASES INTEGRADAS

Señores

NOMBRE DE LA ENTIDADDIRECCIÓN

Att.: Comité Especial

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° 033-2012-EMAPE/CEPObjeto del proceso: ………….

SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICANOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR

Nº DE FOLIOS DE C/ EJEMPLAR

Señores

NOMBRE DE LA ENTIDADDIRECCIÓN

Att.: Comité Especial

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° 033-2012-EMAPE/CEPObjeto del proceso: ………

SOBRE N° 02: PROPUESTA ECONÓMICA NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR


de Proveedores, en el Registro de ejecutor de obra.

ii) Declaración Jurada de datos del postor.Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados, según Anexo Nº 01.

iii) Declaración jurada que acredite el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de la presente sección, según Anexo Nº 02.

iv) Declaración jurada simple de acuerdo al Artículo 42º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, según Anexo Nº 03.

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante legal común del consorcio.

v) Declaración Jurada del Plazo de Ejecución, según Anexo Nº 04.

vi) Promesa de consorcio, de ser el caso, consignando los integrantes, el representante común, el domicilio común y el porcentaje de participación, según Anexo Nº 05.

La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes. En caso de no establecerse en la promesa formal de consorcio las obligaciones, se presumirá que los integrantes del consorcio ejecutarán conjuntamente el objeto de convocatoria, por lo cual cada uno de sus integrantes deberá cumplir con los requisitos exigidos en las Bases del proceso.

Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.

vii) Documentación referida a la maquinaria y equipo mínimo obligatorio y al personal profesional mínimo:

- Relación del personal propuesto y relación de la maquinaria y del equipo solicitado, según Formato Nº 03.

- Formato N° 04- El currículum Vitae u hoja de vida del Ingeniero Civil Residente.- Copias simples de constancias, certificados o contratos con su

respectiva conformidad, o cualquier otro documento que de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia del Ingeniero Civil Residente.

- Copia del título profesional, copia de la colegiatura y declaración jurada de estar habilitado del Ingeniero Civil Residente.

MUY IMPORTANTE:La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la descalificación de la propuesta.

Documentación de presentación facultativa:

i) Certificado de inscripción o reinscripción en el Registro de la Micro y Pequeña Empresa -REMYPE, de ser el caso.

BASES INTEGRADAS


ii)En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por éstas, deberá presentarse una constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad.

2.5.2 SOBRE Nº 2 - PROPUESTA ECONÓMICA11

El Sobre N° 2 deberá contener la siguiente información obligatoria:

i) Oferta económica en letras y números, el cual deberá incluir todos los impuestos, tributos, gastos generales, utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de acuerdo al Anexo Nº 06, el que no podrá tener borradura alguna, enmendadura o corrección, caso contrario se considerará como no presentada.

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales (Formato N° 05). El monto total de la Propuesta será en nuevos soles.

ii) Carta fianza como garantía de seriedad de oferta por un monto de S/. 4,000.00 (Cuatro mil con 00/100 nuevos soles).

La Carta Fianza de seriedad de oferta a presentar será a nombre de: “Empresa Municipal Administradora de peaje de Lima S.A. – EMAPE S.A.”

La vigencia de la garantía de seriedad de oferta no será menor a dos (2) meses, computadas a partir del día siguiente a la presentación de las propuestas, pudiendo ser renovada hasta la suscripción del contrato. La falta de renovación generará la descalificación de la oferta económica o, en su caso, que se deje sin efecto la buena pro otorgada.

El postor que resulte ganador de la buena pro y el que quedó en segundo lugar, están obligados a mantener su vigencia hasta la suscripción del contrato.

En la medida que un consorcio no constituye una persona jurídica, es necesario que en el caso de un consorcio la carta fianza que se emita deba mencionar expresamente a todas y cada uno de las empresas que la conforman.

2.6. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

Adicionalmente, conforme a los artículos 141º y 183º del Reglamento y en concordancia con el objeto de la convocatoria, deberá presentar, entre otros, los siguientes documentos:

a) Copia de DNI del Representante Legal;b) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa;

con una antigüedad no mayor a 1 mes de emitida;c) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias

debidamente actualizado;d) Copia del RUC de la empresa;e) Código de Cuenta Interbancario (CCI), según Anexo N° 07.

11 De acuerdo con el artículo 63º del Reglamento la propuesta económica solo se presentará en original.

BASES INTEGRADAS


f) Póliza CAR que cubra daños a terceros (personas y bienes).g) Copia de tarjeta de propiedad o contrato de alquiler, de ser el caso,

de la maquinaria y equipo mínimo presentando en su propuesta.h) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el

Estado;i) Garantía de fiel cumplimiento, cuya vigencia se extiende hasta el

consentimiento de la liquidación final;j) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los asociados, de ser

el caso;k) Constancia de Capacidad Libre de Contratación, expedida por el

Registro Nacional de Proveedores;l) Análisis de Costos Unitarios correspondiente a su propuesta

económica;m) Certificado de habilidad de los profesionales propuestos;n) Calendarios de Avance de Obra valorizado en concordancia con el

cronograma de desembolsos establecidos y sustentado en la programación de obra PERT-CPM concordante con el plazo;

o) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra en concordancia con el calendario de obra valorizado;

Asimismo, el postor ganador de la buena pro deberá presentar una carta fianza para efectos de garantizar lo siguiente:

- De fiel cumplimiento del contrato - Prestaciones accesorias (de ser el caso).

2.7 PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro deberá presentar toda la documentación requerida para la suscripción del contrato en el plazo de diez (10) días hábiles. La citada documentación deberá ser presentada en Mesa de Partes de la Entidad, sito en Vía de Evitamiento Km. 1.700 (Peaje Monterrico) - Ate.

2.8 DISPOSICION FINAL

Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirán supletoriamente por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

BASES INTEGRADAS


CAPÍTULO III

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

El Comité Especial verificará que las propuestas presentadas por los postores cumplan obligatoriamente con los requerimientos técnicos mínimos, a efectos de poder admitir sus propuestas. En consecuencia, el incumplimiento de cualquiera de los requerimientos técnicos mínimos acarreará la descalificación de la propuesta.

Los requisitos que se señalan a continuación son de cumplimiento obligatorio:

3.1 PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecución de la obra “Mejoramiento de espacio recreativo entre los pasajes 03, 04 y 16 del AA.HH. Jardín Rosa de Santa María – Barrios Altos, Provincia de Lima - Lima”, es de 75 días calendario.

3.2 PROFESIONALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

El contratista deberá ofertar para la ejecución de la obra como mínimo la participación de los profesionales que a continuación se indica:

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS CANTPERSONAL INGENIERO CIVIL RESIDENTE (*) 1GUARDIAN ALMACENERO 1

(*) El profesional deberá ser titulado, colegiado y habilitado, con 3 años de experiencia en construcción de obras civiles.

3.3 MAQUINARIA Y EQUIPO MINIMO

El postor deberá presentar una declaración jurada que dispone como mínimo del equipo señalado en el cuadro siguiente. El equipo propuesto puede ser propio, arrendado o con promesa de arrendamiento. La Entidad hará las verificaciones para el caso del postor que obtenga la buena pro.

El equipo mecánico deberá estar en óptimas condiciones de operación y ser reemplazado inmediatamente en caso de cualquier avería.

Bastará con la presentación de una declaración jurada en donde se precise que dispone de la maquinaria y equipo mínimo solicitado. Para la firma de contrato deberá presentar la documentación que acredite que el equipo es propio, arrendado o con promesa de arrendamiento.

BASES INTEGRADAS


RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO MINIMO OBLIGATORIO

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS CANTMAQUINARIAS VOLQUETE 140-210 HP 8M3 1CAMION CISTERNA 2,000 GLN 1RODILLO VIB. AUTOP. 101-135 HP 8-10 TON 1CARGADOR FRONTAL 125 HP 1MOTONIVELADORA 125 HP 1

EQUIPOS MEZCLADORA DE CONCRETO TOLVA 11P3 1VIBRADORA DE CONCRETO 4 HP 2" 1COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4HP 1SOLDADORA ELECTRICA 1NIVEL 1MIRA 3

3.4 PLAZO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 50º de la Ley de Contrataciones del Estado, queda claramente establecido que el hecho de haber recepcionado la obra no exonera al contratista de sus responsabilidades. Por lo que, para la presente obra, se establece el plazo de responsabilidad para el CONTRATISTA de siete (07) años, contado a partir de la conformidad de la recepción de la obra.

CAPÍTULO IV

BASES INTEGRADAS


PROFORMA DE CONTRATO

CONTRATO Nº -2012-EMAPE/....

Conste por el presente documento, el contrato de ejecución de la obra denominada: “XXXXXXXX”, que celebra de una parte:

La EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A., con R.U.C. N° 20100063337, representada por………….., identificado con D.N.I. Nº…………, debidamente facultado según poder inscrito en la Partida Electrónica N° 03021711 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, con domicilio, para efectos del presente contrato, en la Vía de Evitamiento Km. 1.700, Ate – Lima, a quien en adelante se denominará LA ENTIDAD; y de la otra parte;

……………, con R.U.C. Nº …………., representada por ……………, debidamente facultado según poder inscrito en la Partida Electrónica N° ……………… del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, señalando para efectos del presente contrato como domicilio, en …………………; a quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA.

LA ENTIDAD y EL CONTRATISTA, a quienes en forma colectiva se les denomina LAS PARTES, declaran:

ANTECEDENTES.-LA ENTIDAD es una empresa del Estado de derecho privado, de nivel municipal, que tiene por objeto principal dedicarse a la construcción, rehabilitación, mantenimiento, conservación y administración de las carreteras, autopistas, vías rápidas tanto urbanas como interurbanas; la administración y cobro del peaje, en las vías terrestres que pertenecen a la jurisdicción de la Municipalidad Metropolitana de Lima, pudiendo, asimismo, realizar otras actividades, obras y servicios relacionados con su objeto social, que acuerde su Directorio o le encargue la Municipalidad Metropolitana de Lima ya sea por intermedio del Consejo Metropolitano de Lima o del Señor Alcalde de Lima.

En este contexto, se convocó la Adjudicación Directa Selectiva Nº ……-2012-EMAPE para la contratación de la ejecución de la obra: “XXXXXXXXXXXXXXX”, con un valor referencial de S/………….. (………………. /100 Nuevos soles), un Tope Superior (110%) de S/……….. (……………. /100 Nuevos soles) y un Tope Inferior (90%) de S/. ……… (………….…./100 Nuevos soles), bajo el sistema a precio unitario, con precios vigentes al mes de XXXXXXXX, monto que incluye el I.G.V.; habiéndose otorgado la Buena Pro a EL CONTRATISTA, por el monto de S/. …………… (………….. /100 Nuevos soles), la cual ha quedado consentida. Cada vez que en el presente contrato se haga referencia a la Ley deberá entenderse por tal a la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1017 y cuando se refiera al Reglamento deberá entenderse por tal al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF. De igual manera cuando se haga referencia a las “Bases” se entenderá que se trata de las Bases Integradas de la Licitación Pública Nº 009-2012-EMAPE.

CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATOPor el presente contrato EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar la obra denominada: “XXXXXXXXXXXXXXXX”, de acuerdo con lo expresado en el Expediente Técnico de Obra, Bases Integradas, Propuesta Técnica y Económica del Contratista y demás documentos que forman parte integrante del presente Contrato.

BASES INTEGRADAS


CLÁUSULA SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCIÓNEl plazo de Ejecución de la Obra es de XXXXXXXXXXXXXX días calendario, según la propuesta técnica de EL CONTRATISTA.

CLÁUSULA TERCERA.- DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO3.1 Documentos que forman parte del presente Contrato:

1. Contrato entre EMAPE S.A. y EL CONTRATISTA2. Bases Integradas de la Adjudicación Directa Selectiva Nº ……….-2012-

EMAPE/CEP en calidad de Anexo A.3. Propuesta Técnico-Económica de EL CONTRATISTA, en calidad de Anexo B.4. Constancia de No estar inhabilitado para contratar con el Estado, en calidad

de Anexo C.5. Constancia de Capacidad libre de contratación expedida por el OSCE, en

calidad de Anexo D.6. Carta Nº……………….., que designa a . ………………, con Registro …………..,

como Residente de obra, adjuntando el Certificado de Habilidad del Residente en Obras Públicas, expedido por el Colegio de ingenieros del Perú, en calidad de Anexo E.

7. Carta Fianza Nº …………….., emitida por…………como Garantía de Fiel Cumplimiento, en calidad de Anexo F.

8. Calendario de avance de obra valorizado, en concordancia con el Cronograma de desembolsos establecidos y sustentando en la programación de obra PERT-CPM por partidas, concordante con el plazo, en calidad de Anexo G.

9. Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de la obra; en concordancia con el calendario de obra valorizado en calidad de Anexo H.

10. Expediente Técnico de Obra, en calidad de Anexo I. 3.2 Si hay conflicto en los Documentos del Contrato, el orden de prioridad de los

documentos, de más alto a más bajo, será: 1° Contrato entre EMAPE S.A. y EL CONTRATISTA 2° Bases Integradas de la Adjudicación Directa Selectiva Nº ……….-2012-EMAPE/CEP 3° Propuesta Técnico-Económica de EL CONTRATISTA.

3.3. El contrato reemplaza todas las negociaciones, aseveraciones o acuerdos anteriores, ya sean escritos u orales, que estén relacionados e cualquier manera con la obra, incluyendo los documentos de compromiso que no estén expresamente señalados en el numeral 3.1 de la presente Cláusula.

3.4. El Contrato podrá ser modificado solamente por acuerdo escrito suscrito por los representantes facultados de EMAPE S.A. y EL CONTRATISTA.

CLÁUSULA CUARTA.- MONTO DEL CONTRATO4.1. EL CONTRATISTA se obliga por el presente contrato a ejecutar la referida obra

por el monto de su oferta económica ascendente a la suma de S/. ( con 00/100 nuevos soles), incluido el I.G.V., bajo el sistema A PRECIO UNITARIO y con precios al mes de XXXXXX.

4.2. El Precio del Contrato incluye los materiales, mano de obra, leyes y beneficios sociales, el uso y/o arrendamiento de los equipos de construcción, herramientas, maquinarias, tributos, dirección técnica, gastos de administración, indemnizaciones, seguros, movilización y desmovilización, gastos generales y utilidad de EL CONTRATISTA, además de cualquier otro

BASES INTEGRADAS


gasto o costo necesario para la correcta ejecución de la obra hasta su entrega a satisfacción de EMAPE S.A.

4.3 EL CONTRATISTA declara haber inspeccionado el lugar donde se ejecutará la obra y revisado los documentos de convocatoria, por lo que renuncia a cualquier reclamo posterior por diferencia de costos o cualquier omisión en su propuesta.

CLÁUSULA QUINTA.- DE LAS VALORIZACIONESEl monto del contrato será abonado mediante valorizaciones de avances mensuales que tendrán el carácter de pagos a cuenta y se pagarán en función al avance de la obra realmente ejecutado, previa aprobación de EMAPE S.A., de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 197º del Reglamento.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 198º del Reglamento, el reajuste de precios se efectuará mediante aplicación de la Fórmula Polinómica precisada en el Expediente Técnico, los mismos que se sujetan a lo dispuesto en el D.S. Nº 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. El pago del precio total del Contrato se hará con cargo a los Recursos Municipales que administra EMAPE S.A. por encargo de su Titular, la Municipalidad Metropolitana de Lima, en mérito del Acuerdo N° 194 de fecha 24 de Noviembre de 1995 del Concejo Metropolitano; razón por la cual, EL CONTRATISTA entregará a EMAPE S.A. la factura correspondiente al pago de las obligaciones contenidas en el presente documento a nombre de la Municipalidad Metropolitana de Lima con Registro Único de Contribuyentes Nº 20131380951. CLÁUSULA SEXTA.- DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTODe conformidad con lo previsto en el artículo 158º del Reglamento, EL CONTRATISTA entrega a EMAPE S.A. a la firma del presente contrato, la siguiente Garantía de Fiel Cumplimiento del mismo, con las características de incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática al solo requerimiento de EMAPE S.A.

Carta Fianza : Afianzador : Afianzado : Beneficiario : Fecha de emisión: Vigencia : Monto de la Fianza :

Esta Garantía deberá mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final, bajo sanción de ser ejecutada por falta de renovación oportuna conforme a ley.

De ejecutarse esta garantía en los casos que señala el artículo 164º del Reglamento, los gastos que irroguen la comunicación vía notarial a la Entidad Financiera y la ejecución de las garantías serán de cargo de EL CONTRATISTA.

La mencionada garantía garantizara el cumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA en la ejecución de las prestaciones emanadas del presente contrato

CLÁUSULA SETIMA.- PENALIDADESEn caso de retraso injustificado del CONTRATISTA en la ejecución de la obra, aquél se hará acreedor a una penalidad por mora, por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual vigente. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la

BASES INTEGRADAS


liquidación final; o, si fuera necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento, de acuerdo a lo previsto en el artículo 165º del Reglamento. Las penalidades a las que estará sujeta El CONTRATISTA, en aplicación del artículo 166º del Reglamento se describen en la siguiente tabla:

N° PENALIDADES MULTA

1

SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACIONCuando el contratista no cuenta con los dispositivos de seguridad en la obra tanto peatonal o vehicular incumpliendo las normas, además de las señalizaciones solicitadas por EMAPE S.A. La multa es por cada día.

2/4000

2INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONALCuando el contratista no cumpla con dotar a su personal de los elementos de seguridad. La multa es por cada día.

1/4000

3

PRUEBAS Y ENSAYOSCuando el contratista no realiza las pruebas o ensayos oportunamente para verificar la calidad de los materiales y las dosificaciones y es requerido por el supervisor.

1/4000

4RESIDENTE DE OBRACuando el Ingeniero Residente no se encuentra en forma permanente en la obra

1/4000

5

EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA TÉCNICACuando el contratista no presente los equipos declarados en la propuesta técnica, luego de 07 días de ser requerido por el supervisor. Cuando la falta de este equipo afecte el correcto desarrollo de la Obra.

1/4000

6

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGODe no presentar el Contratista los comprobantes que acrediten la cancelación del citado seguro, dentro de los 10 días siguientes al inicio de obra, se le aplicará la penalidad que se señala

S/. 700

Las penalidades enumeradas se calcularán aplicando los porcentajes señalados al monto contractual, las mismas que serán deducidas de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final, o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Todo trámite ante la Entidad, se realizará, presentando dos originales y 1 copia.

CLÁUSULA OCTAVA.- ADELANTOSEMAPE S.A. autorizará a solicitud escrita de EL CONTRATISTA, el pago de los Adelantos que contempla el artículo 186° del Reglamento.

EMAPE S.A. sólo entregará los adelantos solicitados por EL CONTRATISTA, contra la presentación de una garantía emitida por idéntico monto, y por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros, las mismas que deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática al sólo requerimiento de EMAPE S.A. La presentación de esta garantía no puede ser exceptuada en ningún caso.

CLÁUSULA NOVENA.- AMPLIACIÓN DE PLAZO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 9.1 La ampliación de plazo sólo procederá en los casos que contempla la Ley y su

Reglamento.

9.2. Después de otorgada la prórroga EL CONTRATISTA, queda obligado a presentar el Calendario de Avance de obra actualizado, en armonía con la ampliación de plazo concedida.

BASES INTEGRADAS


9.3. Toda solicitud de ampliación de plazo debe efectuarse dentro del plazo vigente de ejecución.

CLAUSULA DECIMA.- DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA10.1 EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar la obra objeto del presente contrato, en

estricta observancia y cumplimiento de los mismos y procedimientos técnicos y instructivos establecidos en el Expediente Técnico y en concordancia del Reglamento Nacional de Construcciones.

10.2 EL CONTRATISTA declara haber inspeccionado el lugar de la Obra, por lo que renuncia expresamente a cualquier reclamación posterior por las condiciones encontradas en el sitio de la Obra durante la ejecución de los trabajos.

10.3 EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar la obra con materiales e insumos de construcción de calidad reconocida, poniendo a su disposición su organización, experiencia técnica y capacidad para equipar la obra con personal experto de ingenieros, empleados, obreros y equipos de construcción necesarios para lograr el éxito de la misma a su disposición,

10.4 EL CONTRATISTA será el único responsable de los medios, métodos, técnicas, secuencias y procedimientos del montaje y también de la coordinación entre las diversas partes de la obra bajo Contrato.

10.5 EL CONTRATISTA asume la responsabilidad absoluta por los hechos que puedan suscitarse en la obra, por acción, omisión, error y negligencia mientras esta se encuentre bajo su control, salvo hechos de naturaleza fortuita y/o fuerza mayor debidamente comprobado.

10.6 EL CONTRATISTA colocará el Panel de obra en un plazo máximo de 06 días a partir de la entrega del terreno. De no cumplirse, EMAPE S.A. colocará el Panel de obra a su costo, el mismo que será deducido en la valorización correspondiente.

10.7 EL CONTRATISTA realizará las pruebas y ensayos que disponga el Inspector/

Supervisor de la obra. Asimismo, deberá entregar a través de la Supervisión los Certificados de Calidad de los materiales y dosificaciones que se le requiera, a efectos de que EMAPE S.A. pueda verificar su calidad antes de ser empleados.

10.8 EL CONTRATISTA está impedido de ejecutar trabajos o partidas adicionales al presupuesto contratado, salvo autorización expresa y por escrito de EMAPE S.A.

10.9 Si EL CONTRATISTA causa daños a bienes de terceros, EL CONTRATISTA

arreglará con el tercero mediante el mecanismo legal aplicable. Si el tercero presenta reclamo contra EMAPE S.A. por los daños comprobados como ciertos, EMAPE S.A. notificará al CONTRATISTA y le requerirá para que se defienda de la acción, a expensas de EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA satisfará la orden, laudo o mandato finales contra EMAPE S.A. y pagará los costos en que haya incurrido EMAPE S.A. por concepto de dicha acción, aún cuando haya concluido el contrato.

Si EL CONTRATISTA no cumple con la reparación de daños a terceros, por el mérito del presente pacto, EL CONTRATISTA faculta a EMAPE S.A. a descontar el monto respectivo de los pagos de valorizaciones y/o la liquidación del contrato.

CLÁUSULA DECIMO PRIMERA.- INDEMNIZACION Y LIBERACIÓN

BASES INTEGRADAS


11.1 EL CONTRATISTA a título individual y en representación de sus trabajadores, deberá indemnizar defender y salvaguardar a EMAPE S.A., sus directores, empleados y representantes contra cualquier clase de acción que surja como resultado de un incumplimiento de EL CONTRATISTA o atribuibles a su desempeño en la ejecución de las prestaciones estipuladas en este Contrato.

11.2 EL CONTRATISTA, deberá proteger, indemnizar, defender y liberar de

responsabilidad a EMAPE S.A., sus directores, empleados y representantes, de todo daño relacionado con la muerte o lesión a representantes o empleados de EL CONTRATISTA, o empleados de EMAPE S.A., o terceras personas y de todas las pérdidas relacionadas al daño ocasionado en la propiedad en poder o en custodia de EL CONTRATISTA, o cualquier otra persona cuando tales pérdidas por muerte, lesión, perdida o daño resulten de acciones alegadas como negligentes u omisiones de EL CONTRATISTA , sus empleados o representantes.

11.3 EMAPE S.A. deberá inmediatamente notificar por escrito a EL CONTRATISTA de cualquier reclamo de un tercero contra EMAPE S.A., sus directores, empleados y representantes. EL CONTRATISTA tendrá a su cargo y dirección exclusiva la defensa de cualquier caso o proceso por el cual EL CONTRATISTA es responsable según los numerales precedentes.

Si EL CONTRATISTA falla en defender diligentemente tal juicio o proceso EMAPE S.A. podrá a su propia discreción defender ese proceso conciliar el reclamo, sin el consentimiento de EL CONTRATISTA, sin que esto signifique liberarlo de su obligación conforme a los numerales precedentes, y en todo caso se reembolsará a EMAPE S.A. por sus gastos, costos, costas y honorarios de abogado.

CLÁUSULA DECIMO SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 12.1 EL CONTRATISTA deberá presentar copia simple del PDT Planilla Electrónica.

12.2 Son de cargo de EL CONTRATISTA todos los tributos y gravámenes que correspondan de acuerdo a ley.

12.3 Las responsabilidades de carácter laboral y el pago de aportaciones sociales del personal de EL CONTRATISTA corren a cargo de EL CONTRATISTA y no son transferibles a EMAPE S.A.

12.4 EL CONTRATISTA, contratará el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo,

para cubrir los daños que pueda sufrir su personal, por los trabajos correspondientes a la ejecución de la obra. Se deja constancia que el monto de este seguro, no limita la responsabilidad de EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA se obliga a mantener vigente el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo durante el plazo de ejecución de la obra.

12.5 EL CONTRATISTA se obliga a contratar todos los seguros necesarios para resguardar la integridad de la prestación, los recursos que se utilicen y los terceros posiblemente afectados; conforme a lo dispuesto en el artículo 154° del Reglamento.

12.6 EL CONTRATISTA entregará a EMAPE S.A., copias de todas y cada una de las pólizas de seguro contratadas, así como copia legalizada de las facturas canceladas, dentro de los 10 días siguientes al inicio de obra.

BASES INTEGRADAS


12.7 En caso que EL CONTRATISTA no cumpla con contratar o mantener en vigencia cualquiera de los seguros exigidos en virtud del presente, EMAPE S.A. podrá, mas no estará obligada a ello, a contratar y mantener en vigencia cualquier seguro y pagar cualquier prima que sea necesaria para tal efecto, recuperando en calidad de deuda incurrida por EL CONTRATISTA el monto pagado por la prima del seguro contratado por EMAPE S.A. más un 15% por gastos administrativos que serán descontados de los pagos pendientes de efectuar.

En caso que EL CONTRATISTA no cumpla con presentar la póliza (s) y/o facturas o se observe las presentadas, EMAPE S.A. le cursará la comunicación correspondiente, a efectos de que en plazo de 03 (tres) días útiles cumpla con el requerimiento, de no presentarlo se procederá conforme a lo señalado en el párrafo precedente, sin perjuicio de aplicársele la penalidad correspondiente.

12.8.De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50º de la Ley, EL CONTRATISTA es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos, en el caso de obras, por un plazo de siete (07) años contados a partir de la fecha de recepción de la obra por EMAPE S.A., sin perjuicio de las responsabilidades previstas en el artículo 1784º del Código Civil.

EL CONTRATISTA no podrá alegar a su favor que EMAPE S.A. aceptó la obra o realizó la devolución garantía.

CLÁUSULA DECIMO TERCERA.- RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOSLa conformidad de la ejecución de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50º de la Ley

EL CONTRATISTA no podrá alegar a su favor que EMAPE S.A. aceptó la obra o realizó la devolución garantía. CLÁUSULA DECIMO CUARTA.- OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA EN CASO DE ATRASO EN LA FINALIZACION DE LA OBRA.

De producirse atraso en la finalización de la obra por causas imputables al Contratista y considerando que dicho atraso producirá una extensión de los servicios de la Supervisión, EL CONTRATISTA asumirá el pago del monto equivalente al de los servicios indicados, lo que se hará efectivo deduciendo dicho monto de la liquidación de la obra; conforme a lo dispuesto en el artículo 192° del Reglamento

CLÁUSULA DECIMO QUINTA.- RECEPCIÓN DE LA OBRA Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATOUna vez terminada la ejecución de la obra, se procederá a su recepción de acuerdo a lo previsto en el artículo 210° del Reglamento A efectos de que el Comité de Recepción designado verifique el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos y las especificaciones técnicas, previo al Acto de Recepción, EL CONTRATISTA deberá presentar los planos de post construcción o replanteo y los metrados.

EL CONTRATISTA presentará la liquidación debidamente sustentada, dentro de los plazos y con las formalidades previstas en el artículo 211º del Reglamento. Con la liquidación EL CONTRATISTA entregará la Memoria Descriptiva Valorizada, conforme lo dispone el artículo 213º del Reglamento.

BASES INTEGRADAS


En caso que EL CONTRATISTA no cumpla con presentar la mencionada liquidación dentro del plazo previsto, ésta será elaborada por EMAPE S.A., con cargo a EL CONTRATISTA, dicho costo será incluido dentro de la liquidación del contrato que elaborará EMAPE S.A. de presentarse el supuesto

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA.- COORDINACIONESEMAPE S.A. designa a la Gerencia de Infraestructura, como la encargada de realizar todas las coordinaciones con EL CONTRATISTA en los trámites de informes y aprobaciones de pago.

CLAUSULA DECIMO SETIMA.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO LAS PARTES podrán resolver el contrato de mutuo acuerdo por causas no atribuibles a éstas.

Asimismo, cualquiera de LAS PARTES podrá resolver el contrato, sin responsabilidad de ninguna de ellas, en caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato; conforme a lo previsto en el artículo 44º de la LEY.

De existir saldo de obra por ejecutar, EMAPE S.A. podrá optar por culminar la obra mediante administración directa, convenio con otra Entidad o, teniendo en cuenta el orden de prelación, podrá invitar a los postores que participaron en el proceso de selección que dio origen a la ejecución de la obra para que manifiesten su intención de realizar el saldo de la misma, de acuerdo a lo establecido en el artículo 44º de la LEY y el artículo 209º del REGLAMENTO.

Del mismo modo, en caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente observada por EMAPE S.A., y que no haya sido materia de subsanación, esta última podrá resolver el presente Contrato, en forma total o parcial, mediante remisión por la vía notarial del documento en el que se manifieste esta decisión y el motivo que la justifica, de conformidad con el procedimiento y formalidades previstos en los artículos 40º de la Ley, y en el artículo 209º de su Reglamento.

En el último supuesto, se ejecutarán las garantías que EL CONTRATISTA hubiera otorgado de conformidad con el artículo 164º del Reglamento, sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir.

CLAUSULA DÉCIMO OCTAVA.- CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias que pudieran aplicarse a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas, ni lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar.

CLÁUSULA DECIMO NOVENA.- VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato entrará en vigencia al día siguiente de su suscripción del documento que lo contiene y rige hasta el consentimiento de la liquidación del presente contrato.

CLAUSULA VIGESIMA.- TRANSFERENCIA Y SUBCONTRATO20.1.EL CONTRATISTA no podrá ceder ni transferir total ni parcialmente el presente

contrato. Sin embargo, podrá subcontratar parte a la ejecución de la obra que requiera especialización, previa autorización de EMAPE S.A.; en este caso es aplicable lo dispuesto en el artículo 37º de la Ley y artículo 146º del Reglamento.

BASES INTEGRADAS


20.2. EMAPE S.A. no asume responsabilidad alguna con el subcontratista por ningún compromiso eventualmente incumpla con éste EL CONTRATISTA.

CLÁUSULA VIGESIMO PRIMERA.- LEY DEL CONTRATO, NOTIFICACIONES, PERMISOS Y HONORARIOS POR PATENTES

21.1. La validez, interpretación y cumplimiento de este Contrato se regirá e interpretará de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1017 y cuando se refiera al "Reglamento" deberá entenderse por tal al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, y supletoriamente por el Código Civil.

21.2. EL CONTRATISTA deberá dar las notificaciones requeridas y cumplir con las

leyes, reglamentos o códigos que sean o se conviertan en obligatorios durante el desarrollo de la obra y que estén relacionados con la obra, para la preservación de la salud pública y la seguridad en la realización del trabajo.

21.3. EL CONTRATISTA será responsable de los permisos, licencias o certificados

necesarios para el desarrollo del Trabajo, que estaban vigentes a la suscripción del Contrato.

21.4. EL CONTRATISTA deberá pagar los royalties y los honorarios por uso de

patentes requeridos para el desarrollo del Contrato. EL CONTRATISTA mantendrá a EMAPE S.A. al margen de cualquier acción que sea atribuible a la infracción o supuesta infracción de una patente de invento por EL CONTRATISTA.

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA. – DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIASTodos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación del presente contrato, incluidos los que se refieran a su nulidad e invalidez, serán resueltos mediante arbitraje de derecho ad hoc, por un Tribunal Arbitral, conformado por tres (03) árbitros.

Asimismo, las partes acuerdan que los honorarios de los árbitros y el cobro de gastos administrativos (incluye gastos secretariales) no excederán lo que corresponda según la Tabla de Aranceles Administrativos y Honorarios de Árbitros del SNCA-OSCE, vigente a la fecha de la presentación de la solicitud arbitral.

Finalmente, las partes acuerdan que de considerar necesario interponer recurso de anulación de laudo arbitral ante el Poder Judicial, no constituirá requisito de admisibilidad de dicho recurso la presentación de recibo de pago, comprobante de depósito bancario o fianza solidaria por el monto laudado a favor de la parte vencedora.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA.- DE LAS DIRECCIONES PARA NOTIFICACIONESToda modificación, aclaración, ampliación o resolución de este contrato deberá efectuarse necesariamente por escrito a fin de que tenga validez entre las partes. Igualmente, toda comunicación formal relativa al cumplimiento, implementación o ejecución del mismo deberá estar expresada por escrito y ser remitida a la dirección que se indica a continuación. Las notificaciones escritas entre las partes, si han sido entregadas a una persona natural, a un miembro de EMAPE S.A. o a un gerente de la entidad a la cual están destinadas, se considerarán recibidas por el destinatario, siempre y cuando hayan sido entregadas personalmente o enviadas por correo certificado. Si han sido enviadas por correo normal, se considerará que dichas notificaciones han sido entregadas dentro de los (5) días hábiles siguientes a la fecha del despacho, cuando son dirigidas de la siguiente manera:

BASES INTEGRADAS


EMAPE S.A. : Representante : Cargo : Dirección : Teléfonos : EL CONTRATISTA :Representante :Dirección :Teléfono :

En caso de variación en la designación de sus representantes, las partes lo notificarán oportunamente por escrito. CLAUSULA VIGESIMO CUARTA.- DE LA INTEGRIDAD Los Documentos del Contrato serán incluidos y formarán parte de este Acuerdo y el íntegro del mismo constituirá el Contrato entre las partes, el cual estará sujeto a todas las leyes del país. Las disposiciones contenidas en los Documentos del Contrato serán para beneficio de las partes quienes quedan obligadas al igual que sus representantes legales. CLÁUSULA VIGÉSIMO QUINTA.- DE LA SUSCRIPCIÓNLos representantes legales de las partes que suscriben el Contrato declaran que se encuentran debidamente facultados para contratar en todos los términos y condiciones que en el mismo se estipulan y reconocen haber leído el presente documento, incluidos sus Anexos; haberlo comprendido y estar de acuerdo en someterse a tales términos y condiciones. EN FE DE LO CUAL, las partes suscriben este instrumento, en dos ejemplares, en la ciudad de Lima

------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------

EMAPE S.A. EL CONTRATISTA Conforme a lo dispuesto en el literal h) del artículo 26º de la Ley se deberá incluir como anexos, el Cronograma General de Ejecución de la obra, el cronograma de desembolsos previstos presupuestalmente y el expediente técnico.

BASES INTEGRADAS


FORMATOS Y ANEXOS

BASES INTEGRADAS


FORMATO N° 01

REGISTRO DE PARTICIPANTES

Lima,

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº……….-2012-EMAPE/CEP

Presente.-

El que suscribe, Sr(a): ______________________, identificado con DNI Nº_________________, representante legal de la empresa _____(para llenar solo en el caso de ser persona jurídica)__________, solicita su registro como participante conforme a las reglas establecidas en las bases del presente proceso de selección.

Para tal efecto, cumple con acreditar estar con inscripción vigente en el RNP conforme al objeto contractual, adjuntando copia simple de la Constancia de inscripción en el Registro de Servicios del RNP. Asimismo, se cumple con adjuntar el correspondiente comprobante de pago por derecho de participación.

Adicionalmente, se solicita ser notificado a la dirección electrónica que consigna a continuación, comprometiéndome a mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que deban realizarse durante el proceso.

DATOS DEL PARTICIPANTE:Nombre o Razón Social:

R. U. C Nº

Domicilio Legal:

Nº Teléfono (s) Fijos Nº Teléfono (s) Móvil (es) Nº Fax

Correo(s) Electrónico(s):

________________________________________

(1).................................................................

(2)................................................................

(1) Nombre de la persona natural o del representante legal de la empresa (2) Documento Nacional de Identidad (DNI)

NOTA: Al momento de registrase en las instalaciones de la Entidad sírvase traer la presente solicitud debidamente llenada y firmada.

BASES INTEGRADAS


FORMATO N° 02

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE CONSULTAS Y/U OBSERVACIONES A LAS BASES

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº……….-2012-EMAPE/CEP

Marcar lo que corresponda:CONSULTA

OBSERVACION

1. EMPRESA (Nombre o Razón Social)

2. REFERENCIA(S) DE LAS BASES ADMINISTRATIVASNumeral(es):Anexo(s):Página(s):

3. ANTECEDENTES / SUSTENTO

4. CONSULTA Y/U OBSERVACIONES

Nota: Sólo una consulta u observación por formato

Lima, ------------------------------------- 2012.

…….………………………….………………….. Firma y sello del representante legal Nombre / Razón social del postor

BASES INTEGRADAS


FORMATO Nº 3

(De acuerdo al Capítulo III de la Sección Específica)

PROFESIONALES Y TÉCNICOS REQUERIDOS

CANT. RELACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL YPERSONAL TÉCNICO

MAQUINARIA Y EQUIPOS REQUERIDOS

CANT. RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y DEL EQUIPO

……..........................................................Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

BASES INTEGRADAS


FORMATO N° 04

EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL PROPUESTO

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº……….-2012-EMAPE/CEP

El postor adjuntará el currículum Vitae u hoja de vida del Ingeniero Civil Residente. Serán sustentados con copias simples de constancias, certificados o contratos con su respectiva conformidad, o cualquier otro documento que de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia del profesional propuesto. Se adjuntará copia del título profesional, copia de la colegiatura y declaración jurada de estar habilitado.

NOMBRE: _______________________________PROFESIÓN: _____________________________CARGO A OCUPAR: _______________________

1. DATOS DEL PROFESIONAL

UNIVERSITARIOS

Nº DE ORDEN

UNIVERSIDAD

TITULO OBTENIDO

FECHA DE GRADO

( mes – año )

COLEGIATURA

Nº

Fecha

Nº Folio

1

2.EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES

Nº DE ORDEN

OBRA

RAZON SOCIAL DEL

CONTRATANTE

CARGO DESEMPEÑAD

O

PERIODO

Inicio - Termin

o

Duración

Nº Folio

Notas:1. El contenido del presente formulario no podrá ser alterado modificado o alterado y

deberá ser diligenciado en su totalidad.2. La información incluida en el presente formulario es de responsabilidad del

proponente y se le deberán de anexar los documentos sustentatorios, en caso contrario se le considerará incompleto.

3. Es responsabilidad del postor el presentar información que demuestre que las obras incluidas en el presente formato cumplen con las características señaladas en las bases para ser consideradas válidas.

__________________________________(Nombre y Firma del Representante Legal)

El Formato Nº 04 contendrá el resumen de la experiencia solicitada como requerimiento técnico mínimo y lo solicitado en los factores de calificación.

BASES INTEGRADAS


FORMATO Nº 05

PRESUPUESTO DETALLADO

Sistema de Contratación:

DESCRIPCIÓNCOSTO

PARCIAL

TOTAL COSTO DIRECTO (1) GASTOS GENERALES (2)

Gastos Fijos Gastos Variables

UTILIDAD (3) TOTAL COSTO (1)+(2)+(3)

IGV (18%) TOTAL GENERAL (*)

(*)Este monto incluye gastos generales, utilidad y tributos

NOTA: Se deberá presentar presupuesto detallado.



BASES INTEGRADAS


ANEXO N° 01

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº……….-2012-EMAPE/CEPPresente.-

Estimados señores:

El que se suscribe, ……………………. (o representante Legal de ..................), identificado con DNI Nº ................., R.U.C. Nº ............., con poder inscrito en la localidad de ................ en la Ficha Nº ............ Asiento Nº ..........., DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad:

Nombre o Razón SocialDomicilio LegalRUC Teléfono Fax

(Fecha),…………………..………

..........................................................Firma y sello del Representante Legal


(*) Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

BASES INTEGRADAS


ANEXO N° 02

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMO Y PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO

Señores:COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº……….-2012-EMAPE/CEPPresente.-

Estimados señores:

El que suscribe,........................................, identificado con DNI Nº............................., Representante Legal de..............................., con RUC. Nº ............................, declara que mi representada se compromete a mantener y emplear en la obra la maquinaria y el equipo ofertado en el Formato Nº 03, el cual se encuentra en óptimas condiciones de operatividad, así como emplear el personal profesional indicado en el Formato Nº 03, los cuales cumplen los requisitos mínimos establecidos en las bases de la presente adjudicación.

Lima,………………

----------------------------------------------------Firma, Nombres y Apellidos del postor

/ Razón Social de la empresa

BASES INTEGRADAS


ANEXO N° 03

DECLARACIÓN JURADA (ART. 42º DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)


De nuestra consideración:

(Nombres y Apellidos del Representante Legal), identificado con DNI Nº ................, domiciliado en .........................................., Representante Legal de la empresa ……………………………; que se presenta como postor de la ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº ………………….., para la EJECUCIÓN DE LA OBRA ……………….……………, declaro bajo juramento:

1.- No tengo impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 10° de la Ley.

2.- Conozco, acepto y se someto a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

3.- Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento para efectos del presente proceso de selección.

4.- Me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.- Conozco las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento, así como en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

(Fecha), ………………………………………



BASES INTEGRADAS


ANEXO Nº 04

DECLARACIÓN JURADA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN


El que suscribe, ........................................, identificado con DNI Nº ............................., Representante Legal de ..............................., con RUC. Nº ............................, declaro que mi representada se compromete a ejecutar la Obra ………………………(incluir denominación), materia de ……………………………….(incluir denominación del proceso), de acuerdo al respectivo Expediente Técnico, en el plazo siguiente:

PLAZO OFERTADO:(Indicar plazo fijado en el expediente técnico) DÍAS CALENDARIO.

(Fecha), …………………………………..



BASES INTEGRADAS


ANEXO N° 05

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)


Estimados señores:

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de selección, para proveer y presentar una propuesta conjunta para la ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° ……………………….., responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 141º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Designamos al Sr. ......................................., identificado con D.N.I. Nº…………………….. como representante legal común del Consorcio y fijamos nuestro domicilio legal común en................................., para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y a suscribir con la Entidad ……………………. el contrato correspondiente.

OBLIGACIONES DE ……………….: ( ) % Participación ……………………… ………………………

OBLIGACIONES DE ….……………: ( ) % Participación …………………….. ……………………..

………………………………………….. …………………………………………..Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI delRepresentante Legal Empresa 1 Representante Legal Empresa 2

(Fecha), …………………………………………

BASES INTEGRADAS


ANEXO N° 06

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA(MODELO)


Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que de acuerdo con el monto referencial del presente proceso de selección y el expediente técnico de la obra, mi propuesta económica es la siguiente:

CONCEPTO COSTO S/.

TOTAL

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar.

El postor formulará su propuesta ofertando precios unitarios considerando las partidas contenidas en las Bases, las condiciones previstas en los planos y especificaciones técnicas, y las cantidades referenciales y se valorizan en relación a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución.

(Fecha), ………………………………………



BASES INTEGRADAS


ANEXO N° 07

CARTA DE AUTORIZACION

Lima,

Señor(a)Jefe (a) de Logística de EMAPE

Presente.-

Asunto : Autorización para el pago con abonos en cuentas

Por medio de la presente, comunico a Ud, que el número de Código de Cuenta Interbancario (CCI) de la empresa que represento es el Nº …………………………………… (consta de 20 dígitos), del Banco ………………………….., agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente, para que los pagos a nombre de mi representada sean abonados en la cuenta que corresponde al indicado CCI .

Así mismo, dejo constancia que la factura a ser emitida por mi representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Servicio, materia del contrato, quedará cancelada para todos sus efectos, mediante la sola acreditación del importe de la referida factura, a favor de la cuenta en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente

Atentamente,

…….………………………….………………….. Firma y sello del representante legal Nombre / Razón social del postor

BASES INTEGRADAS

Education

Bases integradas ads n° 033 2012 obra barrios altos -2