PIRKIMO DOKUMENTAI

MAŽOS VERTĖS KONKURSAS

Paslaugų pirkimas

Tauragės regiono papildomų senų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymo TECHNINĖS PRIEŽIŪROS (projekto ekspertizės) IR

ADMINISTRAVIMO PASLAUGOS

Projekto Nr. VP3-3.2-AM-01-V-01-013

Pirkimo numeris:

2012 rugpjūtis

1

MAŽOS VERTĖS KONKURSAS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS (PROJEKTO EKSPERTIZĖS) IR ADMINISTRAVIMO PASLAUGOMS

Pirkimo numeris:

Projekto pavadinimas „Tauragės regiono senų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymas“

Projekto numeris VP3-3.2-AM-01-V-01-013

Pirkimo pavadinimas ,, Tauragės regiono papildomų senų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymo techninės priežiūros (projekto ekspertizės) ir administravimo paslaugos“

TURINYS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS2. PIRKIMO OBJEKTAS3. TIEKĖJŲ MINIMALŪS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS5. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS6. SUSIPAŽINIMAS SU ELEKTRONINĖMIS PRIEMONĖMIS GAUTAIS PASIŪLYMAIS 7. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS8. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS9. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS10. PASIŪLYMŲ EILĖ11. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS12. PASIŪLYMŲ PAKEITIMAS IR ATSIĖMIMAS13. PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA14. SPRENDIMAS DĖL SUTARTIES SUDARYMO15. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS16. Priedai:

1. Pasiūlymo forma2. Techninė specifikacija3. Pirkimo sutarties projektas4. Reikalavimai ekspertų patirčiai bei kvalifikacijai5. Gyvenimo aprašymo forma6. Eksperto išimtinumo ir sutikimo dalyvauti projekte pasižadėjimo forma7. Įvykdytų projektų sąrašas 8. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo forma9. Avanso grąžinimo užtikrinimo forma10. Sutarties įvykdymo garantijos forma11. Tiekėjo sąžiningumo deklaracijos forma12. Tiekėjo deklaracija.

2

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras (toliau vadinama Perkančioji organizacija) numato įsigyti techninės priežiūros paslaugas įgyvendinant projektą „Tauragės regiono papildomų senų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymas“.

1.2. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos 2005 m. gruodžio 22 d. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme Nr. X-471(Žin., 1996, Nr. 84-2000, 2002, Nr. 118-5296; 2003, Nr. 57-2529, Nr. 123-5579; 2004, Nr. 7-130, Nr. 96-3520, Nr. 116-4321; Žin., 2006, Nr. 4-102 Žin., 2007, Nr.114-4630 Žin., 2008, Nr.81-3179, 2009, Nr. 93-2986; 2010, Nr. 25-1174).

1.3. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262) (toliau – Civilinis kodeksas), UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ 2012 m. gegužės 3 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-21 patvirtintų supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šiomis supaprastinto atviro konkurso sąlygomis (toliau – konkurso sąlygos). Pirkimas atliekamas elektroninėmis priemonėmis CVP IS. Pirkimo dokumentai, susirašinėjimas, paaiškinimai ir patikslinimai, pretenzijos ir visa kita informacija siunčiami tik CVP IS priemonėmis.

1.3. 1.4. Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo skelbtas.1.5. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo,

proporcingumo, skaidrumo principų ir konfidencialumo reikalavimų.1.6. Projektas finansuojamas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos Struktūrinės

paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas. Pirkimas finansuojamas iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

1.7. Visos pirkimo dokumentuose nurodytos sumos, (baudų dydžiai, garantijų sumos, apyvartos dydžiai) apskaičiuojami nuo sutarties (sutarčių) vertės be PVM.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Techninės priežiūros viešojo pirkimo paslaugas sudaro:2.1.1. Tauragės, Šilalės, Jurbarko rajonų ir Pagėgių savivaldybių 10 papildomų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymo darbų techninė priežiūra; 2.1.2. Užsakovo funkcijų atlikimas vykdant statinio projekto ekspertizę pagal Statybos techninį reglamentą STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“;2.1.3. FIDIC inžinieriaus funkcijų atlikimas kontroliuojant statybos darbų vykdymą, bei tarpininkavimas tarp Rangovo, Inžinieriaus, Užsakovo.

2.2. Projekto administravimo paslaugas sudaro:2.2.1. Vykdyti nuolatinę projekto eigos priežiūrą ir kontrolę, siekiant užtikrinti, kad projekto veiklos būtų vykdomos tinkamai ir laiku; 2.2.2. rengti projekto finansavimo ir administravimo sutarties pakeitimo projektą, taip pat mokėjimo prašymų teikimo grafiko, projekto viešųjų pirkimų vykdymo plano pakeitimus;2.2.3. rengti ir pildyti nustatytos formos mokėjimo prašymus ir kt.funkcijas, nurodytas šių pirkimo sąlygų Techninės specifikacijos ,,Paslaugų apimtys“ skyriuje. Papildomų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymo darbai bus vykdomi Jurbarko, Tauragės, Šilalės r. ir Pagėgių savivaldybių teritorijose.

3

Nurodyti darbai ir paslaugos finansuojami iš 2007 – 2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioriteto Aplinka ir darnus vystymasis, priemonė Nr. VP3-3.2-AM-01-V „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“.

3. TIEKĖJŲ MINIMALŪS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

3.1. Tiekėjas, pageidaujantis dalyvauti pirkime, privalo atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus (toliau – kvalifikacijos reikalavimus), kurie yra privalomi ir pateikti reikalaujamą kvalifikaciją patvirtinančius nustatytus dokumentus:Eil. Nr. KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS

ĮRODANTYS DOKUMENTAI1.

Pagal šalies, kurioje tiekėjas yra registruotas, įstatymus, jis:

a) nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais nėra sudaręs taikos sutartį (tiekėjo ir kreditorių susitarimą tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), sustabdęs ar apribojęs savo veiklą arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši.

Išrašas iš teismo sprendimo arba Valstybės įmonės Registrų centro, arba šalies, kurioje tiekėjas registruotas, kompetentingos valstybės institucijos ne anksčiau kaip 1 mėn. iki paskutinės pasiūlymų teikimo dienos išduotos pažymos originalas arba įmonės vadovo patvirtinta kopija, kad tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.

b) nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas nėra vykdomas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.

Tiekėjo deklaracija, patvirtinanti, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, arba atitinkamos užsienio šalies išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų.

. c) Tiekėjas (fizinis asmuo) arba tiekėjo (juridinio asmens) vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo arba dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už

Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba šalies, kurioje tiekėjas registruotas, kompetentingos valstybės institucijos išduotos ne anksčiau kaip 1 mėn. iki paskutinės pasiūlymų teikimo dienos išduotos pažymos originalas arba įmonės

4

dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, arba dėl kitų valstybių tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.

vadovo patvirtinta kopija. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.

4. Pavienis dalyvis/ jungtinės veiklos dalyvio kiekvienas partneris nėra baustas už leidimą dirbti nelegalų darbą. Dalyvis laikomas baustu, jeigu nuo administracinės nuobaudos paskyrimo praėjo mažiau kaip vieni metai, arba dalyvis, kuris yra fizinis asmuo, turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą, arba dėl tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, per pastaruosius 5 metus yra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis.

Dalyvio deklaracija, patvirtinanti, kad dalyvis nėra baustas už leidimą dirbti nelegalų darbą

5. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar Lietuvos Respublikos įstatymus.

LR Valstybinio socialinio draudimo įstaigos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba šalies, kurioje tiekėjas registruotas, kompetentingos valstybės institucijos ne anksčiau kaip 1 mėn. iki paskutinės pasiūlymų teikimo dienos išduotos pažymos originalas arba įmonės vadovo patvirtinta kopija. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.

6. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar Lietuvos Respublikos įstatymus.

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba šalies, kurioje tiekėjas registruotas, kompetentingos valstybės institucijos ne anksčiau kaip 1 mėn. iki

5

paskutinės pasiūlymų teikimo dienos išduotos pažymos, patvirtinančios atsiskaitymą su valstybės biudžetu, originalas arba įmonės vadovo patvirtinta kopija. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.

7. Tiekėjo trejų pastarųjų finansinių metų (arba nuo įregistravimo dienos, jei tiekėjas registruotas ar veiklą pradėjo vėliau, nei prieš 3 finansinius metus) vidutinė metinė bendroji apyvarta (pelno nesiekiančioms organizacijoms - įvykdytų ūkinių sutarčių apimtis) negali būti mažesnė kaip 89000 (aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai) Lt.

Tiekėjo vadovo patvirtintos pastarųjų 3 finansinių metų (arba nuo įregistravimo dienos, jei tiekėjas registruotas ar veiklą pradėjo vėliau, nei prieš 3 finansinius metus) pelno (nuostolių) ataskaitos.

arba

tiekėjo vadovo patvirtinta ūkinių sutarčių suvestinė, nurodanti sutarčių vykdymo datą, užsakovą bei apimtį (litais) (gali pateikti tik pelno nesiekiančios organizacijos, jei jos nerengia pelno (nuostolių ) ataskaitų ).

Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje.

8. Per pastaruosius 3 metus (jei tiekėjas veikia trumpiau nei 3 metai, tai nuo jo- registravimo pradžios)  iki pasiūlymų pateikimo dienos tiekėjas turi būti sėkmingai įvykdęs bent vieną ypatingo statinio techninės priežiūros paslaugų sutartį už ne 44500 (keturiasdešimt keturi tūkstančiai penki šimtai) Lt be PVM vertę.

Įvykdytų sutarčių sąrašas, nurodant sutarties pradžios/ pabaigos datas, sutarties vertę, pateikti trumpą sutarties aprašymą. Sąrašas pateikiamas su užsakovų pažymomis apie tai, kad sutartyse numatytos paslaugos buvo atliktos tinkamai.

(pagal 7 priede pridedamą formą).

Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje.

6

9. Tiekėjas turi pasiūlyti pagrindinių ekspertų grupę, susidedančią iš 3 ekspertų.

Pagrindinių ekspertų (atitinkančių reikalavimus, nurodytus 4 konkurso sąlygų priede) sąrašas, kiekvieno eksperto pasirašytas sutikimas dalyvauti projekte (pagal 6 priede pridedamą formą), ekspertų gyvenimo aprašymai (forma pridedama 5 priede) nurodant projektus, įvykdymo metus, diplomų kopijos bei ekspertų LR teisės aktuose numatytos institucijos išduotų ar jos pripažintų kvalifikacijos atestatų kopijos, patvirtinančios teisę užsiimti reikalinga šiai pirkimo sutarčiai įvykdyti veikla.

Dalyvio iš užsienio ekspertai pateikia kvalifikacijos dokumentus ir priesaikos pažymą, patvirtinančią, kad pateikti kvalifikacijos dokumentai pagal šalies, kurioje dalyvis registruotas, įstatymus jiems suteiktą teisę eiti reikiamas pareigas.1

Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje.

10. Jei pasiūlyme yra įvardinti subrangovai, jie turi atitikti 1, 2, 3, 4, 5 ir 6 kvalifikacijos reikalavimams.

Tiekėjo priesaikos pažyma. Tokia pažyma turi būti pasirašyta ne anksčiau kaip prieš 30 dienų iki paskutinės pasiūlymų teikimo dienos.

Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje.

11. Tiekėjas privalo turėti teisę verstis veikla, kuri yra reikalinga šiai pirkimo sutarčiai įvykdyti.

Tiekėjo įstatai, kurie patvirtintų, kad jo vykdoma veikla yra susijusi su pirkimo objektu.

Jeigu tiekėjas neturi patvirtintų įstatų, apie jo veiklos pobūdį perkančioji organizacija gali spręsti iš registravimo pažymėjime pateiktų duomenų.

Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje.

* pateikiant atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas ir pasiūlymą pasirašant saugiu elektroniniu parašu yra deklaruojama, kad kopijos yra tikros. Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę prašyti dokumentų originalų.

3.2. Kvalifikacijos reikalavimai tiekėjų grupei, kuri pateikia bendrą pasiūlymą jungtinės veiklos sutarties pagrindu:

1, 2, 3, 4, 5, 6 ir 10 punktų lentelėje nustatytus reikalavimus turi tenkinti kiekviena jungtinės veiklos sutarties šalis atskirai;

7, 8 ir 9 punktų lentelėje nustatytus reikalavimus turi tenkinti visos jungtinės veiklos sutarties šalys bendrai;

1 Užsienyje registruoto dalyvio ekspertai, turintys teisę, pagal šalies, kurioje jie yra registruoti įstatymus atlikti jiems priskirtų darbų dalį ir, norintys atlikti tokius darbus Lietuvos Respublikos teritorijoje turi kreiptis į LR teisės aktuose nurodytą instituciją (Statybos produkcijos sertifikavimo centrą) dėl turimų kvalifikacijos dokumentų pripažinimo. Jeigu Dalyvis gauna neigiamą sprendimą ar negauna teigiamo sprendimo iki numatytos sutarties pasirašymo datos, sutartis su juo nebus pasirašyta.

7

11 punkto lentelėje nustatytą reikalavimą turi tenkinti kiekviena jungtinės veiklos sutarties šalis savo numatytų atlikti paslaugų daliai;

kvalifikacijos reikalavimams nustatyti reikalingus įrodančius dokumentus turi pateikti kiekviena jungtinės veiklos sutarties šalis. Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje.

3.3. Tiekėjų grupė, teikianti bendrą pasiūlymą jungtinės veiklos pagrindu, privalo pateikti jungtinės veiklos sutarties kopiją, patvirtintą tiekėjų grupės vienos įmonės vadovo. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje.

3.4. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis bendroje sutarties vertėje. Sutartis turi numatyti subsidiarinę ir solidarinę visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių perkančiajai organizacijai nevykdymą.

3.5. Jeigu dalį paslaugų numatoma vykdyti subrangos pagrindais, paslaugų teikėjas (gen. teikėjas) pateikia ketinimo protokolus su subrangovais (subteikėjais), nurodant subteikėjų numatomas atlikti paslaugas ir paslaugų apimtis (apimtis litais ir dalis procentais). Subteikimo pagrindais negali būti skiriami 3.9 p. nurodyti ekspertai. Subteikėjų patirtis, vertinant 7 ir 8 punktų lentelėje nustatytus reikalavimus, neįskaitoma. Su pasiūlymu pateikiamos ir subteikėjų atitinkamos kvalifikacijos atestatų (ar Teisės pripažinimo pažymų) kopijos. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje.

3.6. Jei finansinėse ataskaitose bei kituose dokumentuose pateikti rodikliai išreikšti užsienio valiuta, tuomet jie turi būti perskaičiuoti į litus, taikant Lietuvos banko nustatytą ir šio konkurso skelbimo diena paskelbtą lito ir tos valiutos santykį.

3.7. Tiekėjo priesaikos pažymoje, kuri turi būti pasirašyta ne anksčiau, kaip prieš 30 dienų iki paskutinės pasiūlymų teikimo dienos, taip pat nurodoma, kad tiekėjas nėra dalyvavęs ruošiant užduotį šiam pirkimui ir nėra pripažintas grubiai pažeidęs bet kokios sutarties, finansuojamos iš LR biudžeto ar Europos Bendrijos lėšų, sąlygas. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje.

4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

4.1. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą.4.2. Pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad

jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

4.3. Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, pasiekiamoje adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Pasiūlymai, pateikti popierinėje formoje arba ne perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, bus atmesti kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai (nemokama registracija adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt). Pasiūlymas privalo būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo (Žin., 2000, Nr. 61-1827) nustatytus reikalavimus. Visi dokumentai, patvirtinantys tiekėjų kvalifikacijos atitiktį konkurso sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams, kiti pasiūlyme pateikiami dokumentai turi būti pateikti elektronine forma, t. y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis (pvz., įvykdytų sutarčių sąrašas, tiekėjo atitikties minimaliems kvalifikacijos reikalavimams klausimynas, Tiekėjo deklaracija ir pan.) arba pateikiant skaitmenines dokumentų kopijas (pvz., atestatai, pažymos, licencijos, leidimai, Tiekėjo sąžiningumo deklaracija ir pan.). Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., pdf, jpg, doc ir kt.).

4.4. Tiekėjo pasiūlymas (įskaitant kvalifikacijos reikalavimus įrodančius dokumentus) bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Jei reikalaujami pridėti prie pasiūlymo dokumentai

8

negali būti pateikti lietuvių kalba, dokumentai ar jų kopijos turi būti pateikiami originalo kalba pridedant oficialiai patvirtintą vertimą į lietuvių kalbą.

4.5. Paslaugų kainos pateikiamos litais (cento tikslumu). Į paslaugos kainą įeina visi mokesčiai, tame tarpe PVM, ir visos tiekėjo išlaidos. Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Į bendrą pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos visų užduočių įvardintų techninėje specifikacijoje atlikimas. Tiekėjas pasiūlyme turi įvertinti ir į kiekvienos užduoties atlikimo kainą įtraukti visas kitas sutarties įgyvendinimui tiekėjo numatytas išlaidas (kopijavimas, vertimai, transportas, išlaidos biuro nuomai ir kitos).

4.6. Tiekėjas savo pasiūlymą privalo parengti:4.6.1. CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Kvalifikaciniai klausimai“ užpildydamas tiekėjo

atitikties minimaliems kvalifikacijos reikalavimams klausimyną bei prie kiekvieno atsakymo pridėdamas („prisegdamas“) atitikimą reikalavimui patvirtinančius dokumentus;

4.6.2. CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Pasiūlymo kainos“ įrašydamas galutinę pasiūlymo kainą (su PVM);

4.6.3. CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“ pateikdamas kitus reikalaujamus dokumentus ir užpildytą pasiūlymo formą (šių konkurso sąlygų 1 priedas)

4.7. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki kaip nurodyta skelbime apie pirkimą. (Lietuvos Respublikos laiku) tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS.

4.8. Konkurso dalyviai savo pasiūlymuose turi nurodyti pasiūlymo galiojimo terminą. Pasiūlymai turi galioti 90 dienų po pasiūlymų pateikimo termino dienos imtinai. Pasiūlymai, kurių galiojimo laikotarpis trumpesnis, bus atmetami. Jei pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta pirkimo dokumentuose.

4.9. Tiekėjui CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašius perkančioji organizacija CVP IS susirašinėjimo priemonėmis patvirtina, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.

4.10. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą perkančioji organizacija paskelbia Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir išsiunčia visiems tiekėjams, kurie prisijungė prie pirkimo.

4.11. Tiekėjas konkurso pasiūlymą privalo pateikti pagal 1 priede pateiktą formą. Pasiūlymą sudaro tiekėjo pateiktų duomenų, dokumentų elektroninėje formoje ir atsakymų CVP IS priemonėmis, visuma (perkančioji organizacija pasilieka sau teisę pareikalauti dokumentų originalų), susidedanti iš: :

dokumentai, nurodyti kvalifikaciniuose reikalavimuose (tiekėjo kvalifikaciją įrodantys skenuoti dokumentai pateikiami elektroninėje formoje);

detalus kalendorinis, sutarties trukmę atitinkantis, visų techninėje specifikacijoje numatytų užduočių atlikimo grafikas, jame išskiriant ruošiamų dokumentų bei ataskaitų pateikimo ir suderinimo datas. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje;

sutarties užduočių vykdymo strategija, joje nurodant visus techninę specifikaciją atitinkančius projekto tikslus, techninėje specifikacijoje numatytų visų užduočių įgyvendinimo aprašymą (atlikimo metodiką), nurodant pagrindinius etapus ir tikslus, atliktinas veiklas bei naudojamus išteklius užduotims atlikti (nurodant už užduočių įvykdymą atsakingus ekspertus bei jiems numatytų darbo dienų skaičių). Jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė jungtinės veiklos sutartimi – kiekvieno tiekėjo funkcijos sutarties įgyvendinimo metu, jei sutarties užduočių įvykdymui planuojama sudaryti subrangos sutartis – nurodoma kokios užduotys bus pavestos subrangovams). Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje;

su sutarties užduočių įgyvendinamu susijusių rizikų aprašymas bei siūlomi jų mažinimo būdai. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje.

Tiekėjo sąžiningumo deklaracija (9 priedas), kurioje prisiekiama, kad Tiekėjas nėra davęs ir nedavė ir neketina duoti Komisijos nariams, ekspertams, perkančiosios organizacijos (įgaliotosios organizacijos) vadovams, valstybės tarnautojams

9

(darbuotojams) ar kitų tiekėjų atstovams pinigų, dovanų, nesuteikė ir neketina suteikti jokių paslaugų ar kitokio atlygio už sudarytas ar nesudarytas sąlygas, susijusias su palankiais veiksmais laimėti viešąjį pirkimą, nedalyvauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnyje nurodytuose draudžiamuose susitarimuose ir susitarimuose, pažeidžiančiuose Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nurodytus principus. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje;

pasiūlymų galiojimą užtikrinantis dokumentas. Pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (originalas) pateikiamas raštu (popierine forma) iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos;

jungtinės veiklos sutartis (jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė). Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje;

kiti reikalaujami dokumentai ir pasiūlymo forma (šių konkurso sąlygų 1 priedas).4.12. Pagal šią sutartį galima maksimali siūlomų paslaugų kaina neskelbiama.4.13. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, perkančioji organizacija turi teisę prašyti,

kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą neprarasdamas teisės į savo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą.

4.14. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

4.15. Tiekėjas savo pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali (tokią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai). Perkančioji organizacija, Viešųjų pirkimų komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti dalyvio pateiktos informacijos, kurią dalyvis nurodė kaip konfidencialią. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti dalyvio nurodoma kaip konfidenciali. Siekiant, kad perkančioji organizacija galėtų užtikrinti tiekėjo informacijos konfidencialumą, elektroniniame pasiūlyme esanti konfidenciali informacija turi būti pateikta atskiru failu, failo pavadinime nurodant „konfidencialu― arba ant kiekvieno pasiūlymo lapo, kuriame yra konfidenciali informacija, dalyvis lapo pradžioje, viršutinės paraštės dešinėje pusėje paryškintomis raidėmis rašo žodį „Konfidencialu―.

5. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS

5.1. Konkurso dalyvis kartu su savo pasiūlymu privalo pateikti Perkančiajai organizacijai pasiūlymo galiojimo užtikrinimą: registruoto banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas.

5.2. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo suma turi būti ne mažesnė kaip 1000 Lt (vienas tūkstančiai litų) ir turi būti išduotas Perkančiajai organizacijai kaip vienas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas visai reikalaujamai sumai.

5.3. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas turi galioti visą pasiūlymo galiojimo laiką. Perkančioji organizacija gali paprašyti pratęsti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo galiojimą kartu su pateikiamo pasiūlymo galiojimo pratęsimu.

5.4. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo originalas turi būti pateiktas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos užklijuotame voke, ant kurio turi būti užrašytas pirkimo pavadinimas, dalyvio pavadinimas, adresas ir užrašas „VOKĄ ATPLĖŠTI TIK VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJOS POSĖDŽIO METU“ atsiunčiant jį paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu: V.Kudirkos g. 18, II a., LT-72216 Tauragė, Lietuva.

10

6. SUSIPAŽINIMAS SU ELEKTRONINĖMIS PRIEMONĖMIS GAUTAIS PASIŪLYMAIS

6.1. Pirminis susipažinimas su tiekėjų pasiūlymais, gautais CVP IS priemonėmis prilyginamas vokų atplėšimui. Su CVP IS priemonėmis teiktais tiekėjų pasiūlymais pirminis susipažinimas vyks elektroniniu būdu Viešojo pirkimo komisijos posėdžio metu adresu: V.Kudirkos g. 18, II a., Tauragė, Lietuva. Posėdis prasideda skelbime apie pirkimą nurodytą dieną, valandą ir minutę.

6.2. Komisija atplėšia visus elektroninius vokus su pasiūlymais, kurie gauti nepasibaigus jų pateikimo terminui. Elektroninių vokų atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai (toliau dalyviai) bei viešuosius pirkimus kontroliuojančios institucijos.

6.3. Elektroninius vokus atplėšia vienas iš Komisijos narių pasiūlymus pateikusių ir dalyvaujančių Komisijos posėdyje dalyvių akivaizdoje. Elektroniniai vokai atplėšiami ir tuo atveju, jei į šį posėdį dalyviai neatvyksta. Elektroniniai vokai su pasiūlymais atplėšiami eilės tvarka pagal jų pateikimo laiką.

6.4. Pirminio susipažinimo su tiekėjų pasiūlymais, gautais CVP IS priemonėmis, posėdžio metu dalyvaujantiems tiekėjams ar jų atstovams skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas, pasiūlyme nurodyta kaina ir pranešama, ar yra pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas, taip pat, ar pasiūlymas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo numatytus reikalavimus.

6.5. Apie pirminio susipažinimo su tiekėjų pasiūlymais, gautais CVP IS priemonėmis, posėdžio metu paskelbtą informaciją CVP IS priemonėmis pranešama ir vokų atplėšimo procedūroje nedalyvaujantiems pasiūlymus pateikusiems dalyviams, tik tuo atveju jeigu tiekėjai pareiškė pageidavimą gauti minėtą informaciją, CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. Kiekvienas vokų atplėšimo procedūroje dalyvaujantis dalyvis turi teisę asmeniškai susipažinti su viešai perskaityta informacija, tačiau supažindindama su šia informacija perkančioji organizacija negali atskleisti tiekėjo pasiūlyme esančios konfidencialios informacijos.

7. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS

7.1. Konkursui pateiktus pasiūlymus nagrinėja ir vertina Komisija. Pasiūlymai nagrinėjami ir vertinami konfidencialiai, nedalyvaujant pasiūlymus pateikusių tiekėjų atstovams. Komisija nagrinėja:

7.1.1. ar tiekėjas savo pasiūlyme pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją;7.1.2. ar tiekėjas atitinka minimalius kvalifikacinius reikalavimus;7.1.3. ar pasiūlymas atitinka konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;7.1.4. ar nebuvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos,

viršijančios turimą biudžetą; 7.1.5. ar pasiūlyme nurodyta bendra kaina atitinka pateiktų jos sudėtinių dalių sumą;7.1.6. ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos ir tiekėjas Komisijos prašymu

nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;

7.1.7. ar visa informacija yra pateikta CVP IS priemonėmis;7.1.8. ar pasiūlymas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu.

7.2. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašius, tiekėjai, per perkančiosios organizacijos nustatytą laiką nuo paklausimo išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos, privalo pateikti papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo. Paaiškinimai siunčiami CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. Esant reikalui, tiekėjų atstovai gali būti kviečiami į Komisijos posėdį, pranešant visiems tiekėjams, į kokius klausimus turės atsakyti jų atstovai.

11

7.3. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija CVP IS susirašinėjimo priemonėmis kreipiasi į tokią kainą pasiūliusį dalyvį ir prašo pateikti, jos manymu, reikalingas pasiūlymo detales, kainos sudėtines dalis ir skaičiavimus. Jei tiekėjas kainos nepagrindžia, jo pasiūlymas atmetamas. Tokio atmetimo priežastį perkančioji organizacija fiksuoja pirkimo procedūros ataskaitoje.

7.4. Neįprastai maža kaina – tai pasiūlyta kaina, kuri yra 15 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį arba 30 ir daugiau procentų mažesnė nuo suplanuotų viešajam pirkimui skirti lėšų.

7.5. Komisija nenagrinėja konkurso dalyvio pasiūlymo patikslinimų ar paaiškinimų, pateiktų po vokų su pasiūlymais atplėšimo termino pabaigos, kurių Komisija nebuvo prašiusi. Į tokius paaiškinimus ar patikslinimus nebus atsižvelgiama vertinant pasiūlymą.

8. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

8.1. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:8.1.1. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacinių reikalavimų;8.1.2. tiekėjas savo pasiūlyme nepateikė arba pateikė netikslius ar neišsamius duomenis,

nurodytus šių sąlygų trečiame skyriuje, apie savo kvalifikaciją ir, perkančiajai organizacijai prašant, nepatikslino jų;

8.1.3. pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų;8.1.4. visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių buvo pasiūlytos per

didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos, viršijančios numatytą biudžetą; 8.1.5. buvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos ir tiekėjas Komisijos prašymu nepateikė

raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos.

9. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

9.1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.

10. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS

10.1. Konkurso dalyviai gali CVP IS susirašinėjimo priemonėmis prašyti Perkančiosios organizacijos paaiškinti pirkimo dokumentus su sąlyga, kad tokie prašymai bus gauti ne vėliau kaip prieš 8 dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

10.2. Perkančioji organizacija į CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gautą prašymą paaiškinti konkurso sąlygas, jeigu jis pateiktas laiku, atsako ne vėliau kaip likus 6 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Perkančioji organizacija, atsakydama konkurso dalyviui, kartu siunčia CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paaiškinimus ir visiems kitiems dalyviams, kurie prisijungė prie pirkimo, skelbia CVP IS, bet nenurodo, kuris dalyvis pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.

10.3. Nesibaigus pirkimo pasiūlymų pateikimo terminui, perkančioji organizacija savo iniciatyva turi teisę paaiškinti (patikslinti) konkurso sąlygas. Tokie paaiškinimai (patikslinimai) visiems tiekėjams, kurie prisijungė prie pirkimo , išsiunčiami ir paskelbiami CVP IS ne vėliau kaip likus 6 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

10.4. Jeigu perkančioji organizacija konkurso sąlygas paaiškina (patikslina) ir negali konkurso sąlygų paaiškinimų (patikslinimų) ar susitikimo protokolų (jeigu susitikimai įvyks) pateikti taip, kad visi konkurso dalyviai juos gautų ne vėliau kaip likus 6 kalendorinėms dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, perkelia pasiūlymų pateikimo terminą laikui, per kurį

12

tiekėjai, rengdami pirkimo pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus) ar susitikimų protokolus. Pasiūlymų pateikimo terminas tikslinamas paskelbiant skelbimo pakeitimą. Pranešimai apie pasiūlymų pateikimo termino nukėlimą taip pat paskelbiami CVP IS ir išsiunčiami visiems tiekėjams, prisijungusiems prie pirkimo.

10.5. Perkančioji organizacija nenumato susitikimo su tiekėjais.

11. PASIŪLYMŲ PAKEITIMAS IR ATSIĖMIMAS

11.1. Konkurso dalyvis, pateikęs pasiūlymą, iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą CVP IS priemonėmis.

11.2. Konkurso dalyvis norėdamas atsiimti ar pakeisti iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino, turi CVP IS pasiūlymo lange paspausti mygtuką „Atsiimti pasiūlymą“. Norėdamas vėl pateikti atsiimtą ir pakeistą pasiūlymą, konkurso dalyvis turės jį pateikti iš naujo.

11.3. Jei konkurso dalyvis atsiima pasiūlymą laikotarpiu nuo pasiūlymų pateikimo termino iki galiojimo laikotarpio, nurodyto Pasiūlymo formoje, pabaigos, jis netenka pasiūlymo galiojimo užtikrinimo.

12. PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

13.1. Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją CVP IS susirašinėjimo priemonėmis Perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui (išskyrus ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia):

a) per 15 dienų nuo Perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos;

b) per 10 dienų nuo paskelbimo apie Perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos, jeigu Viešųjų pirkimų įstatyme nėra reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie Perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus.

13.2. Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas dalyvių pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo.

13.3. Perkančioji organizacija, CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gavusi tiekėjo rašytinę pretenziją, sustabdo pirkimo procedūrą, kol bus išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas.

13.4. Perkančioji organizacija turi pratęsti pirkimo procedūrų terminus pirkimo procedūrų sustabdymo laikui. Priėmus sprendimą dėl pretenzijos, pirkimo procedūros tęsiamos. Jei dėl pretenzijų nagrinėjimo pratęsiami anksčiau tiekėjams pranešti pirkimo procedūrų terminai, apie tai perkančioji organizacija išsiunčia tiekėjams pranešimus, nurodydama terminų pratęsimo priežastis.

13.5. Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti pretenzijas ir priimti motyvuotą sprendimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos, o apie priimtą sprendimą – ne vėliau kaip kitą darbo dieną pranešti CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pretenziją pateikusiam tiekėjui.

13. SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO

13.1. Perkančioji organizacija išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus nustato pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas CVP IS priemonėmis pateiktas anksčiausiai. Pirkimo sutartis negali būti sudaroma, kol nesibaigė Viešųjų pirkimų įstatymo nustatytas sutarties sudarymo atidėjimo terminas – 15 dienų laikotarpis, kuris prasideda nuo pranešimo apie sprendimą

13

sudaryti pirkimo sutartį išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos suinteresuotiems dalyviams dienos.Ši nuostata netaikoma, jei pasiūlymą pateikia tik vienas konkurso dalyvis.

13.2. Perkančioji organizacija, priėmusi sprendimą apie laimėjusį pasiūlymą arba priėmusi sprendimą nutraukti pirkimą, nedelsdama – bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po sprendimo priėmimo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis praneša apie jį suinteresuotiems dalyviams.

13.3. Perkančioji organizacija, gavusi konkurso dalyvio CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateiktą prašymą, atsako nedelsdama, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo prašymo gavimo dienos, nurodydama: dalyviui, kurio pasiūlymas buvo atmestas, pasiūlymo atmetimo priežastis; dalyviui, kurio pasiūlymas nebuvo atmestas - laimėjusio pasiūlymo charakteristikas ir santykinius pranašumus, dėl kurių šis pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu.

13.4. Konkurso dalyviui, kurio pasiūlymas priimamas ir pripažįstamas laimėjusiu, perkančioji organizacija praneša CVP IS susirašinėjimo priemonėmis iki pasiūlymo galiojimo termino pabaigos. Pranešimas reiškia sutikimą sudaryti pirkimo sutartį. Pranešime Perkančioji organizacija nurodo terminą, iki kada laimėtojas turi pasirašyti pirkimo sutartį.

13.5. Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, CVP IS susirašinėjimo priemonėmis atsisako ją sudaryti arba nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo garantijos, arba jei tiekėjo pateikta sąžiningumo deklaracija yra melaginga, arba iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį bei sulaiko jo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą.

13.6. Sudariusi pirkimo sutartį perkančioji organizacija apie tai paskelbia Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

13.7. Perkančioji organizacija, gavusi Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, bet kuriuo metu iki sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti.

14.8. Jeigu visi gauti pasiūlymai neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų arba nevisiškai juos atitinka, perkančioji organizacija, gali Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka atmetus visus pasiūlymus ir iš esmės nekeisdama pirkimo sąlygų, pradėti vykdyti pirkimą neskelbiamų derybų būdu. Į derybas kviečiami visi pasiūlymus pateikę dalyviai, atitinkantys perkančiosios organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus.

14.9. Perkančioji organizacija jokiomis aplinkybėmis neprivalo atlyginti galimų nuostolių tiekėjams, kad ir kokie jie būtų (ypač negauto pelno) ar kad ir kaip būtų susiję su pirkimo procedūros nutraukimu, netgi jei ji buvo informuota, kad tokie nuostoliai galimi. Skelbimas apie pirkimą neįpareigoja perkančiosios organizacijos tiekėjų atžvilgiu vykdyti paskelbtą programą ar projektą.

14. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

14.1. Perkančioji organizacija pirkimo sutartį siūlo sudaryti tam tiekėjui, kurio pasiūlymas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka pripažintas laimėjusiu.

14.2. Sudaroma pirkimo sutartis atitinka laimėjusio tiekėjo pasiūlymą ir šias konkurso sąlygas. Pirkimo sutarties projektas pateikiamas konkurso sąlygų 3 priede.

14.3. Tiekėjas per 10 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo dienos privalo pateikti pirkimo sutarties įvykdymo garantiją. Tiekėjas sutarties įvykdymą užtikrina pateikdamas Lietuvos Respublikoje ar užsienio registruoto ir turinčio licenciją banko garantiją. Garantijos vertė – 5% sutarties vertės (be PVM). Sutarties įvykdymo garantija turi galioti garantijos formoje nurodytą laiką. Garantuojama suma gali būti mažinama, atsižvelgiant į apmokėtų paslaugų sumą, t.y. garantijos vertė perskaičiuojama nuo neapmokėtos sutarties vertės. Pirkimo sutartis įsigalioja ir pradedama vykdyti tiekėjui pateikus reikalaujamą sutarties įvykdymo garantiją.

14

14.4. Kartu su prašymu pervesti sutartyje numatytą avansą tiekėjas privalo pateikti avanso grąžinimo užtikrinimą. Avanso grąžinimas turi būti užtikrintas registruoto banko garantija ar draudimo bendrovės laidavimo raštu.

PASIŪLYMAS

TAURAGĖS REGIONO PAPILDOMŲ SENŲ SĄVARTYNŲ IR ŠIUKŠLYNŲ UŽDARYMO TECHNINĖS PRIEŽIŪROS (projekto ekspertizės) IR ADMINISTRAVIMO

PASLAUGŲ

PIRKIMAS

____________________(Data)

____________________(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas

Tiekėjo adresas

Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė

Telefono numeris

Fakso numeris

15

Priedas Nr.1

El. pašto adresas

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:1) atviro konkurso skelbime, išspausdintame <nuoroda į skelbimą „Informaciniuose

pranešimuose“> bei Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;2) atviro pirkimo sąlygose;3) kituose pirkimo dokumentuose.

Mes siūlome šias paslaugas:

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas

Vieneto kaina be PVM, Lt

PVM, Lt

Kaina su

PVM

1.Papildomų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymo techninės priežiūros paslaugos (ekspertizė, FIDIC inžinieriaus funkcijos)

2. Administravimo paslaugos3.

Bendra pasiūlymo kaina su PVM ______________ Lt. Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

Siūlomos paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Informacija apie kiekvieno ūkio subjektų grupės partnerio paslaugų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė):Eil.Nr. Partnerio pavadinimas ir adresas Partnerio paslaugų vertė paslaugų kainoje be

PVM, Lt

Informacija apie subteikėjus:Eil.Nr. Subteikėjo pavadinimas ir

adresas Numatomos atlikti subteikimo paslaugos

Sutarties dalis (apimtis litais, dalis procentais), kuriai ketinama pasitelkti subteikėjus

Mūsų pateiktame pasiūlyme konfidencialią informaciją sudaro:Eil.Nr. Dokumentų (ar jų dalių) pavadinimai

Pastaba. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

16

Eil.Nr. Pateiktų dokumentų pavadinimas Dokumento puslapių

skaičius

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame______________________________________________________________________________________________________________________

(nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą ar laiduotoją)

Sutarties įvykdymo garantijai pateiksime______________________________________________________________________________________________________________________

(nurodyti garantijos būdą, dydį, dokumentus ir garantą)

Pasiūlymas galioja iki 201__m.______________ d.

________________________________________________________________________________ (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)Pastaba. Atviro konkurso sąlygų 4.3. punkte nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, todėl šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.

17

Tauragės regiono papildomų senų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymo techninė priežiūra ir administravimas

BENDRA INFORMACIJA................................................................................................................17Perkančioji organizacija / Užsakovas:................................................................................................17Įgyvendinančioji institucija:...............................................................................................................17Projekto prigimtis ir atitiktis 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos strategijai..............................17Pagrindiniai teisės aktai......................................................................................................................18SUTARTIES TIKSLAI IR LAUKIAMI REZULTATAI..................................................................19Bendrieji projekto tikslai....................................................................................................................19Konkretus sutarties tikslai..................................................................................................................20Laukiamas sutarties rezultatas............................................................................................................21PRIELAIDOS IR RIZIKOS VEIKSNIAI..........................................................................................21Prielaidos įtakojančios sutarties įgyvendinimą..................................................................................21Rizikos veiksniai................................................................................................................................21PASLAUGŲ APIMTYS....................................................................................................................22Darbų atlikimo vieta...........................................................................................................................22Statybos darbų aprašymas..................................................................................................................22Konkreti veikla...................................................................................................................................23PASLAUGŲ TEIKIMO PRADŽIOS DATA IR SUTARTIES TRUKMĖ.......................................26Vieta...................................................................................................................................................26Paslaugų teikimo pradžios data ir projekto vykdymo laikotarpis......................................................26SUTARTIES VYKDYMO SĄLYGOS.............................................................................................26Tiekėjui suteikiamos patalpos ir darbo priemonės.............................................................................26Įrangos pirkimas.................................................................................................................................27ATASKAITOS...................................................................................................................................27Reikalavimai ataskaitoms...................................................................................................................27Ataskaitų pateikimas ir tvirtinimas.....................................................................................................27

18

Priedas Nr.2

BENDRA INFORMACIJA

Perkančioji organizacija/Užsakovas:

UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrasV.Kudirkos g. 18,LT-72216 Tauragė, Lietuva

Įgyvendinančioji institucija:

Aplinkos projektų valdymo agentūraLR aplinkos ministerijaLabdarių g. 3,LT-01120, VilniusLietuva

Projekto prigimtis ir atitiktis 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos strategijai

Sanglaudos fondas buvo įkurtas 1994 m., siekiant finansuoti stambius infrastruktūros vystymo projektus transporto ir aplinkos apsaugos srityse. Tarybos Reglamentas Nr.1164/94 nustato Sanglaudos fondo tikslus bei uždavinius, taip pat reglamentuoja teisingą ir tikslingą lėšų panaudojimą.

Sanglaudos fondo tikslas – prisidėti prie Bendrijos ekonominės ir socialinės sanglaudos stiprinimo. Parama skiriama atskiriems projektams, o sprendimą finansuoti projektus iš Sanglaudos fondo priima Europos Komisija. Lietuvai įstojus į ES Sanglaudos fondas tęsia anksčiau ruoštų ISPA programos projektų finansavimą.

Sanglaudos fondas finansuoja aplinkos ir transporto infrastruktūros projektus, projektų grupes ar techniškai ir finansiškai nepriklausomas projektų dalis, taip pat remia techninės pagalbos priemones, kurios apima projektų techninį parengimą, projektų įvertinimą, priežiūrą bei stebėjimą.

2007-2013 m. laikotarpiu ES struktūrinė parama yra Lietuvos nacionalinės politikos įgyvendinimo priemonė, todėl Sanglaudos ir struktūrinių fondų lėšos administruojamos vieningai, o finansinė parama įtraukiama į nacionalinio biudžeto planavimo procesą.

Lietuvos aplinkosaugos sektoriaus projektams ES 2007–2013 metų struktūrinės paramos lėšos skiriamos pagal patvirtintos Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3.1 ir 3.3. prioritetus. Šių prioritetų priemonių aprašymai yra patvirtinti 2008 m. liepos 23 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 787 „Dėl Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedo patvirtinimo“.

Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistema yra vieninga komunalinių atliekų tvarkymo sistema, integruojanti savyje Tauragės rajono, Jurbarko rajono, Šilutės rajono, Pagėgių savivaldybių komunalinių atliekų tvarkymo sistemas. Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistema turi įgyvendinti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme bei kituose teisės aktuose nustatytus komunalinių atliekų tvarkymo sistemoms reikalavimus.

Projektas „Tauragės regiono senų sąvartynų uždarymas“ kaip Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sudėtinė dalis vykdomas pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ priemonę Nr. VP3-3.2-AM-01-V „Atliekų sistemos sukūrimas“.

UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras yra Tauragės regiono atliekų tvarkymo sistemos operatorius. Centro dalininkėmis yra visos Tauragės regiono savivaldybės.

Administruojant 2007–2013 m. ES struktūrinę paramą Aplinkos projektų valdymo agentūra atlieka Įgyvendinančios institucijos funkcijas vandentvarkos, atliekų tvarkymo, biologinės įvairovės

19

ir kraštovaizdžio apsaugos, pažeistų ir užterštų teritorijų tvarkymo, visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką, oro kokybės gerinimo srityse.

Pagrindiniai teisės aktai

2002 metų gruodžio 13 dieną Kopenhagoje vykusiame Europos Tarybos posėdyje Lietuva sėkmingai užbaigė narystės Europos Sąjungoje derybas, 2003 metų balandžio 16 dieną Atėnuose pasirašė stojimo sutartį ir 2004 metų gegužės 1 dieną tapo ES nare. Bendrojoje pozicijoje, parengtoje užbaigus derybas su Europos Komisija dėl derybinio skyriaus Aplinka, atliekų tvarkymo srityje Lietuva įsipareigoja vykdyti ES direktyvų reikalavimus nuo įstojimo ES dienos arba iki atitinkamoje direktyvoje nurodytos datos, jei ši yra vėlesnė, išskyrus Direktyvą dėl pakuočių ir pakuočių atliekų 94/62/EB, kuriai susitarta dėl įgyvendinimo laikotarpio pratęsimo.

Pagrindiniai teisės aktai susiję su šio projekto įgyvendinimu yra:

Priemonės Nr. VP3-3.2-AM-01-V „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2009 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. D1-228;

2007 m. spalio 17 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 1139 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas“;

2007 m. gruodžio 19 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 1443 „Dėl projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“;

2007 m. spalio 31 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 1179 „Dėl vykdomų pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimų atitikties taisyklių patvirtinimo“;

Tarybos Direktyva dėl atliekų sąvartynų 1999/31/EC (1999 m. balandžio 26 d.);

ES direktyva 96\61\EC dėl integruotos taršos prevencijos ir kontrolės;

Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas Nr. VIII-787 (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016);

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimas Nr. 519 „Dėl valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 40-1499);

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 63-2056; 2004, Nr. 68-2381);

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymas Nr. 444 „Dėl atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 96-3051);

Lietuvos Respublikos finansų ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1K-054/D1-79/3-99 patvirtinta „Sanglaudos fondo strategija 2004–2006 metams“ (Žin., 2004, Nr. 33-1017);

Lietuvos Respublikos Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas Nr. IX-517 (Žin., 2001, Nr. 85-2968, rugsėjo 25 d.);

Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas Nr. VIII-1183, (Žin., 1999, Nr. 47-1469; 2002, Nr. 13-474);

20

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 699 „Dėl Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 31-1290);

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 342 patvirtintas aplinkos apsaugos normatyvinis dokumentas LAND 19-99 „Pagrindiniai atliekų deginimo reikalavimai;

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr,. 625 „Dėl išeikvotų baterijų ir akumuliatorių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 81-3503);

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 698 „ Dėl alyvų atliekų tvarkymo taisyklės“ (Žin., 2003, Nr. 33-1391);

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. 179 „Dėl buityje susidarančių pavojingų atliekų surinkimo punktų įrengimo ir eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 32-1086);

Lietuvos Respublikos 2003 m. rugsėjo 25 d. aplinkos ministro įsakymas Nr. 469 „Dėl atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos 2002 m. vasario 27 d. aplinkos ministro įsakymas Nr. 80 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas Nr. I-1240 (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);

Statybos techninis reglamentas STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“ (Žin., 2002, Nr.43-1638);

Statybos techninis reglamentas STR 1.02.06:2007 ,,Teisės eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas įgijimo tvarkos aprašas. Statybos inžinieriaus diplomų, įgytų užsienio valstybėje, pripažinimo Lietuvos Respublikoje, taisyklės“ (Žin., 2005, Nr. 80-2914);

Statybos techninis reglamentas STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimas Nr. 802 ,,Dėl Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje“ (Žin. 2004, Nr. 103-3777);

Visi aukščiau išvardinti ir kiti, su šios sutarties įgyvendinimu susiję teisės aktai, turi būti taikomi kartu su jų paskutiniais pakeitimais ir papildymais.Paslaugų tiekėjas privalo vadovautis ne tik aukščiau išvardintais, bet ir visais kitais su šio projekto įgyvendinimu susijusiais teisės aktais, taip pat jų naujausiais pakeitimais ir papildymais. Tiekėjui privalomi ir visi sutarties vykdymo metu naujai priimti teisės aktai, jeigu jie susiję su vykdomo projekto įgyvendinimu.

SUTARTIES TIKSLAI IR LAUKIAMI REZULTATAI

Bendrieji projekto tikslai

Bendri šio projekto tikslai yra:

21

Pagrindinis projekto „Tauragės regiono papildomų senų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymas“ tikslas yra teikti tinkamas, saugias aplinkai ir žmonėms bei ekonomiškas atliekų tvarkymo paslaugas, atitinkančias valstybės teisės aktų reikalavimus, standartus ir strateginius tikslus, kurie nustatyti vadovaujantis ES atliekų tvarkymo teise.

Kitas svarbus šio projekto tikslas – pagerinti Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos efektyvumą ir teikti atliekų tvarkymo paslaugas visiems gyventojams už priimtiną užmokestį. Šis mokestis gali skirtis tik esant skirtingam paslaugos lygiui ar susidarančių atliekų kiekiui.

Konkretus sutarties tikslai

Specialusis šios sutarties tikslas yra vykdyti statinių projektų vykdymo priežiūrą ir statinių statybos techninę priežiūrą, vykdant projekto „Tauragės regiono papildomų senų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymas“ rangos darbus:

Jurbarko r., Butkaičių k.; Jurbarko r., Pavidaujo k.; Jurbarko r., Butrimų k.; Jurbarko r., Vosbutų (Skubų) k.; Jurbarko r., Rimšų k.; Tauragės r., Sartininkų k.; Tauragės r., Būdviečių k.; Šilalės r. , Ruskių k.; Šilalės r., Bardžių k.; Pagėgių sav., Pagėgių sen., Grigolaičių k.

Paslaugos teikėjas turės: Atlikti Užsakovo funkcijas vykdant statinio ekspertizę pagal Statybos techninis reglamentas STR

1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“ reikalavimus; Vykdyti FIDIC Inžinieriaus funkcijas įgyvendinant projekto ,,Tauragės regiono papildomų senų

sąvartynų ir šiukšlynų uždarymas“ aukščiau išvardintus statybos darbus pagal FIDIC Rangovo projektuojamų statybos ir inžinerinių darbų, elektros ir mechanikos įrenginių projektavimo ir statybos bei įrangos sutarties sąlygos (2003 m., pirmasis lietuviškas leidimas, „Geltonoji Knyga“) arba Užsakovo suprojektuotų statybos ir inžinerinių darbų statybos sutarties sąlygos (2002 m., pirmasis lietuviškas leidimas, „Raudonoji Knyga“). Sutarties valdymas, projektų peržiūros/tvirtinimai ir darbų priežiūra turi būti vykdoma pagal sutarties ir techninių specifikacijų sąlygas;

Vykdyti statinio statybos techninės priežiūros funkcijas, kaip numatyta Lietuvos Respublikos Statybos įstatyme Nr. I-1240 (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) ir Lietuvos Respublikos statybos techniniuose reglamentuose: STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“, STR 1.02.06:2006 ,,Teisės eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas įgijimo tvarkos aprašas.“).

Teikti finansines ataskaitas Užsakovo bei Įgyvendinančiosios institucijos finansininkams. Teikti technines ataskaitas Užsakovui ir Įgyvendinančiajai institucijai. Vykdyti projekto ,,Tauragės regiono papildomų senų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymas“

administravimą pagal projekto finansavimo ir administravimo sutarties nuostatas ir apimtis.

22

Laukiamas sutarties rezultatas

Efektyvus projekto „Tauragės regiono papildomų senų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymas“ įgyvendinimas pagal projekto finansavimo ir administravimo sutarties nuostatas ir apimtis, vykdomų statybos darbų atitikimo projekto išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklėms užtikrinimas, atsižvelgiant į aukščiau išvardintus teisės aktus, taip pat jų naujausius pakeitimus ir papildymus.;

Techninė darbų priežiūra, atlikta statybos darbų vykdymo ir statinių perdavimo - priėmimo metu bei per visą Pranešimų apie defektus laikotarpį, laikantis Lietuvos Respublikos normatyvinių dokumentų bei FIDIC reikalavimų.

Efektyvus projekto „Tauragės regiono papildomų senų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymas“ administravimas pagal projekto finansavimo ir administravimo sutarties nuostatas ir apimtis, atsižvelgiant į aukščiau išvardintus teisės aktus, taip pat jų naujausius pakeitimus ir papildymus.

PRIELAIDOS IR RIZIKOS VEIKSNIAI

Prielaidos įtakojančios sutarties įgyvendinimą

Pagrindinės prielaidos, sąlygojančios tolygų ir savalaikį visų paslaugų atlikimą yra šios: tiekėjui laiku suteikta reikalinga informacija;

tinkamai suformuota tiekėjo komanda, (kaip tai numatyta tiekėjo konkursiniame pasiūlyme, o po to atitinkamai bus įforminta Sutartyje su juo);

Be šių pagrindinių prielaidų būtina užtikrinti, kad: Nėra esminių prieštaravimų tarp šioje sutartyje taikomų Lietuvos normų ir tarptautinių

standartų;

Nebus esminių pakeitimų Lietuvos teisinėje bazėje bei statybinėse ir inžinerinėse normose;

Sutartyje dalyvaujančios Šalys nepadarys didelių pakeitimų savo struktūrose ir nuostatuose arba pareigų ir atsakomybių pasiskirstyme;

Vyraus geranoriškas bendradarbiavimas tarp visų proceso dalyvių, kas palengvins dokumentacijos rengimą.

Rizikos veiksniai

Pagrindiniai pavojai galintys įtakoti projekto įgyvendinimą: Prieš tai atliktų tiekėjų ataskaitų netikslumas;

Sunkumai ruošiant ir sutariant dėl sutarties uždavinių gali iškilti tarp atsakingų derinančių institucijų, kliento ir tiekėjo, dėl skirtingo normalios praktikos supratimo;

Vietinių institucijų kompetencijos trūkumas vykdant tarptautinius projektus.Todėl visos sutarties šalys imsis visų reikalingų priemonių, kad minėtos prielaidos ir pavojai neiškiltų, arba neturėtų didelės įtakos projekto įgyvendinimui.

23

PASLAUGŲ APIMTYSDarbų atlikimo vieta

Tauragės regione numatoma sukurti integruotą atliekų tvarkymo sistemą pagal Lietuvos ir Europos Sąjungos standartus. Visą Tauragės regioną aptarnauja vienas naujas regioninis sąvartynas, kuris yra pastatytas Tauragės rajono, Žygaičių seniūnijoje, Leikiškių k.

Visi regione esantys sąvartynai turi būti uždaryti, nes visos regiono komunalinės atliekos yra šalinamos tik Leikiškių sąvartyne. Sąvartynų (šiukšlynų) darbų vykdymo vietos:Jurbarko r., Girdžių sen., Butkaičių k.;Jurbarko r., Girdžių sen., Pavidaujo k.;Jurbarko r., Girdžių sen., Butrimų k.;Jurbarko r., Seredžiaus sen., Vosbutų (Skubų) k.;Jurbarko r., sen.,Eržvilko sen., Rimšų k.;Tauragės r., Žygaičių sen., Sartininkų k.;Tauragės r., Žygaičių sen., Būdviečių k.;Šilalės r. , Laukuvos sen., Ruskių k.;Šilalės r., Bijotų sen., Bardžių k.;Pagėgių sav., Pagėgių sen., Grigolaičių k.

Statybos darbų aprašymas

Statybos techniniais reglamentais ir kitais juridiniais bei normatyviniais dokumentais, reglamentuojančiais techninio projekto ir jo technologinės dalies rengimą.Paslaugos teikėjas turės teisę naudotis darbų techniniais projektais, jei tai būtina vykdant sutartį.

Atsižvelgiant į techninę specifikaciją, UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras sudarys sutartį su paslaugos teikėju, pagal jam keliamus specialiuosius reikalavimus. Pagal sutartį paslaugos teikėjas turės užtikrinti žemiau išvardintų priemonių vykdymą bei optimalių sprendinių parinkimą.

Pasiruošimo etapo, kurio trukmė neturi viršyti 4 savaičių, metu paslaugos teikėjas susipažįsta su dokumentais, susijusiais su šio projekto vykdymu bei parengia įvadinę ataskaitą.

Konkreti veikla

Techninės priežiūros paslaugos tiekėjas privalės: Kontroliuoti ir kiekvieną darbo dieną tvirtinti Rangovo registravimo žurnalus ir darbų įrašus;

Paruošti mokėjimo, užbaigtų darbų bandymų, darbų perdavimo-priėmimo aktų ir pan. pažymas (Inžinierius (-ė), išduodamas (-a) pažymą, privalo būti įsitikinęs (-usi), kad egzistuoja patikimas ir pakankamas pagrindas, jog: i) užduotys buvo tinkamai atliktos, ir ii) išlaidos, kurių sumų reikalauja Rangovas (-ai), buvo iš tikrųjų ir neišvengiamai patirtos pagal jo (jos) prižiūrimos sutarties reikalavimus.);

Tikrinti Rangovo (-ų) pateiktų sąskaitų techninį bei finansinį pagrįstumą, ir rekomenduoti Užsakovui jas tvirtinti ar netvirtinti;

Sekti, kaip rangovai laikosi savo nustatytų grynųjų pinigų srautų (mokėjimų apimčių) grafikų ir teikti atitinkamas konsultacijas (pastabas) Užsakovui dėl projekto finansavimo planų vykdymo;

Suteikti informaciją Užsakovui jam rengiant mokėjimo prašymus Įgyvendinančiajai institucijai apie darbų sutarties vykdymo eigą;

24

Užtikrinti, kad Rangos sutarčių pakeitimų pasiūlymai būtų rengiami ir įforminami vadovaujantis Rangos sutarties sąlygomis bei atitiktų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisykles.

Vykdyti techninę priežiūrą, tikrinti, ir kontroliuoti statinių statybos darbų ir įrenginių montavimo darbų kokybę bei, glaudžiai bendradarbiaujant su Užsakovais, užtikrinti, kad darbai atitiktų brėžinius ir specifikacijas. Tikrinti ir priimti paslėptus statybos darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas, dalyvauti išbandant inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius bei konstrukcijas. Atlikti bendrosios (bendrųjų statybos darbų) statinio statybos techninės priežiūros vadovo funkcijas, koordinuoti specialiąją (specialiųjų statybos darbų) statinio statybos techninę priežiūrą ir jos vadovų veiklą;

Kontroliuoti, kad visa dokumentacija (pažymos, garantijos, ataskaitos ir kt.), kurią pagal darbų sutarčių reikalavimus darbų rangovai turės pateikti Užsakovui, būtų parengta ir pateikta pagal nustatytus reikalavimus;

Registruoti darbų pažangą ir tikrinimų bei medžiagų ir įrenginių bandymų rezultatus, o taip pat visą su statyba susijusią veiklą, tikrinti faktinę projektų pažangą pagal sutartinių kalendorinių darbų grafikų vykdymą ir teikti pastabas / konsultacijas Užsakovui;

Prižiūrėti (kokybės ir reguliarumo prasme) rangovų pažangos ataskaitų rengimą, atsižvelgiant į rangovų sutartinius įsipareigojimus, bei teikti atitinkamas pastabas;

Užtikrinti, kad tinkamu laiku būtų susisiekiama su reikalingomis valdžios institucijomis, išduodančiomis būtinus patvirtinimus ir leidimus, kad nebūtų uždelsiami darbai.

Patikrinti ir patvirtinti visus projektus ir brėžinius, įskaitant rangovų ruoštus statybinius brėžinius.

Užsakovui teikti kvalifikuotas technines pastabas bei išvadas dėl rangovų siūlomų techninių sprendimų pagrįstumo.

Peržiūrėti rangovų ir įrenginių gamintojų bei tiekėjų ruoštus darbo brėžinius. Kontroliuoti medžiagų ir įrenginių pristatymą ir saugų sandėliavimą. Tikrinti į aikštelę pristatytas medžiagas bei įrenginius ir, jei būtina, stebėti darbams

naudojamų medžiagų ir įrenginių bandymus, atliekamus gamintojo teritorijoje. Patvirtinti pagal sutartį statybos aikštelėje vykdomus matavimus ir medžiagų bei darbų

kiekius, pasirašyti visas rangovų pristatytas sąskaitas, prieš pateikiant jas Užsakovui, ir užtikrinti, kad jos atspindėtų faktiškai atliktus ir tinkamos kokybės darbus.

Tikrinti, suderinti su rangovais ir pasirašyti tarpinius mokėjimus visiems rangovams pagal kiekvieną sutartį, o taip pat įvertinti rangovų pateiktus reikalavimus dėl papildomų mokėjimų ir terminų pratęsimo bei teikti atitinkamas rekomendacijas Užsakovui.

Kiekvieną mėnesį organizuoti susitikimus su Rangovu ir Užsakovu; Teikti nepriklausomą konsultaciją Užsakovui ir APVA dėl ginčų, kylančių tarp užsakovo, iš

vienos pusės, ir rangovų ir/arba tiekėjų, iš kitos pusės. Užregistruoti bet kokį pasikeitimą ar sąlygą, kuri prieš tai nebuvo žinoma, dėl kurios gali

prireikti koreguoti projektą ir/arba darbų specifikacijas, informuoti Užsakovą apie tokį pasikeitimą ir rekomenduoti atitinkamus veiksmus.

Įvertinti rangovų siūlymus pakeitimams ir rekomenduoti Užsakovui juos tvirtinti ar netvirtinti (tokiu atveju nurodant trūkumus) bei dalyvauti kartu su rangovais analizuojant tokius darbus ir apskaičiuojant jų vertę.

Paruošti kokybės užtikrinimo instrukcijas, įskaitant kontrolės planus. Patikrinti tinkamumą ir autentiškumą visų sertifikatų, užtikrinimų, garantijų ir kitų

dokumentų, kuriuos rangovai privalo pateikti pagal ES reglamentų ir FIDIC sutarties sąlygų

25

bei Lietuvos statybos organizavimo ir valdymo reglamentų (STR 1.09.04:2002 ir STR 1.09.05:2002) reikalavimus;

Peržiūrėti rangovo eksploatacijos ir techninio palaikymo programą, užtikrinant, kad rangovas suteiktų visą darbui su įrengimais, bei jų eksploatavimu susijusią informaciją, tikrinti instrukcijų autentiškumą kiekvienam atskiram įrenginiui;

Jei reikia, paruošti lietuvių kalba visus dokumentus, reikalingus bendravimui, patvirtinimų ir leidimų gavimui, ir pateikti juos vietos valdžios institucijoms;

Atlikti galutinį patikrinimą ir paruošti darbų perdavimo-priėmimo aktą, trūkumų sąrašą ir kitus dokumentus, kurie yra reikalingi pagal sutarties sąlygas;

Kartu su rangovais rengti statinio pripažinimo tinkamu naudoti dokumentus ir dalyvauti statinį pripažįstant tinkamu naudoti;

Peržiūrėti rangovų saugos ir poveikio aplinkai sumažinimo planus ir prižiūrėti visų saugos ir poveikio aplinkai sumažinimo priemonių įgyvendinimą;

Prisidėti prie projekto finansavimo planavimo, kurį vykdo Užsakovas; Atlikti kitas užduotis, priskirtas FIDIC inžinieriaus funkcijoms pagal FIDIC Užsakovo

suprojektuotų statybos ir inžinerinių darbų statybos sutarties sąlygas (1999m., pirmas leidimas, „Raudonoji Knyga“) bei FIDIC Rangovo projektuojamų statybos ir inžinerinių darbų, elektros ir mechanikos įrenginių projektavimo ir statybos bei įrangos sutarties sąlygas (1999m., pirmas leidimas, „Geltonoji knyga“).

Inžinierius, patvirtindamas Rangovo pateiktas sąskaitas ir prisiimdamas pilną profesinę atsakomybę, suteiks garantiją Lietuvos Vyriausybei ir Europos Komisijai, kad nupirktos medžiagos ir įrenginiai, įvykdyti statybos ir montavimo darbai atitinka pirkimo dokumentuose, bei vėliau jų pagrindu sudarytoje rangos darbų sutartyje, pasirašytoje tarp Užsakovo ir Rangovo, numatytus reikalavimus.

Inžinierius, patikrinęs Rangovo parengtą aktą ir sąskaitą, savo parašu patvirtina, kad apmokėjimui pateiktuose dokumentuose yra įtraukti tik faktiškai Rangovo atlikti darbų kiekiai, finansiniai skaičiavimai yra aritmetiškai teisingai įforminti ir dėl to nebus pažeistos rangos sutarties nuostatos, tuo pačiu ir ES struktūrinės paramos lėšomis finansuojamų projektų išlaidų apmokėjimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai.

Pranešimo apie defektus laikotarpiu Tiekėjas turės periodiškai tikrinti darbus ir padėti Užsakovui spręsti administracinius klausimus, susijusius su statybos sutartimi. Į užduotis įeina:

reguliarus Rangovo taisomų trūkumų tikrinimas; atlikimo pažymos išdavimas ir Rangovo Galutinės ataskaitos patikrinimas; galutinio mokėjimo pažymos rengimas ir išdavimas; dalyvavimas sprendžiant klausimus pagal sutarties sąlygas; rekomendacijos dėl garantijų grąžinimo ir sulaikomų pinigų.

– Taip pat Tiekėjas kartu su Užsakovu turės parengti pagal atskiras darbų sutartis faktiškai atliktų darbų apimčių palyginimus su Projekto finansavimo ir administravimo sutarties fiziniais indikatoriais, bei esant nukrypimams, juos lėmusių priežasčių pagrindimą.

Pagal LR teisės aktus, statinio statybos techninis prižiūrėtojas už pareigų nevykdymą ar nepatenkinamą vykdymą atsako pagal Civilinį kodeksą ir Administracinių teisės pažeidimų kodeksą.

Administravimo paslaugos teikėjas privalės:

26

Vykdyti nuolatinę projekto eigos priežiūrą ir kontrolę, siekiant užtikrinti, kad projekto veiklos būtų vykdomos tinkamai bei projekto finansavimo ir administravimo sutartyje nustatytais terminais; Bendradarbiauti su perkančiąja organizacija bei Įgyvendinančiąja institucija, laiku teikti jiems visą pageidaujamą informaciją, leisti ir sudaryti sąlygas jiems tikrinti projekto vykdymą ir veiklą vietoje, susipažinti su dokumentais, susijusiais su projekto įgyvendinimu; Esant būtinybei parengti projekto finansavimo ir administravimo sutarties pakeitimo projektą, taip pat mokėjimo prašymų teikimo grafiko, projekto viešųjų pirkimų vykdymo plano pakeitimus ar kitus būtinus dokumentus ir suderinti su Perkančiąja organizacija; Rengti informaciją apie projekto įgyvendinimą, skirtą viešinti ES paramą projektui, ir suderinti ją su Perkančiąja organizacija. Užtikrinti viešinimo dokumentų atitiktį ES paramos viešinimo reikalavimams; Atlikti projekto paslaugų teikėjų/rangovo kontrolę, siekiant, kad paslaugos būtų suteiktos ir darbai būtų atlikti laiku ir kokybiškai. Nustačius paslaugų teikėjų įsipareigojimų pagal pasirašytas sutartis vėlavimo arba netinkamo vykdymo atvejus, informuoti Perkančiąją organizaciją bei siūlyti galimų situacijų sprendimo būdus; Konsultuoti Perkančiąją organizaciją projekto įgyvendinimo išlaidų būtinumo, taip pat išlaidų atitikimo skaidraus finansų valdymo, sąnaudų efektyvumo ir išlaidų naudos principams, buhalterinės apskaitos vedimo klausimais, projekto eigos dokumentų kaupimo bei saugojimo klausimais bei projekto administravimo procedūrinės dalies įgyvendinimo klausimais; Projekto įgyvendinimo laikotarpiu rengti ir užpildyti nustatytos formos mokėjimo prašymus ir teikti Perkančiajai organizacijai derinimui; Rengti ir suderinti su Perkančiąja organizacija Finansų ministerijos nustatytos formos tarpines ir galutinę Projekto įgyvendinimo ataskaitas; Teikti pagalbą perkančiajai organizacijai šiai vykdant projekto pirkimus: teikti konsultacijas, rengti dokumentus, dokumentų patikslinimus ir kt. Pasiruošti ir dalyvauti vadovybės ir savaitiniuose susirinkimuose (kaip projekto vykdytojo atstovas).

Pastaba:

Pranešimo apie defektus laikas yra 1 metai, tačiau pagal LR teisės aktus, statinio statybos techninis prižiūrėtojas už pareigų nevykdymą ar nepatenkinamą vykdymą atsako pagal Civilinį kodeksą ir Administracinių teisės pažeidimų kodeksą.

PASLAUGŲ TEIKIMO PRADŽIOS DATA IR SUTARTIES TRUKMĖ

Vieta

Tauragės atliekų tvarkymo regioną sudaro Tauragės, Jurbarko, Šilalės rajonų bei Pagėgių savivaldybės.

Paslaugų teikimo pradžios data ir projekto vykdymo laikotarpis

Numatoma paslaugų teikimo pradžios data yra šios paslaugų sutarties įsigaliojimo data.Darbų sutarties baigimo laikas - 25 mėn. ( 12 mėn. darbų baigimo laikas + 12 mėn. pranešimų

apie defektus laikas + 28 d. atlikimo pažymos išdavimui). Paslaugų sutarties trukmė – 25 mėnesiai. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, sutartis gali būti pratęsta iki paskutinės darbų sutarties atlikimo pažymos išdavimo.

27

Rangos sutartį pasirašius anksčiau negu techninės darbų priežiūros sutartį, Užsakovas skiria techninės priežiūros atstovą vykdyti techninę priežiūros pareigoms iki bus pasirašyta techninės priežiūros sutartis.

Techninėje specifikacijoje numatytos užduotys turės būti atliktos iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto išdavimo ir apimti pranešimo apie defektus laikotarpį. Tiekėjas turi užtikrinti, kad rangovas ne vėliau kaip per 12 mėn. atliktų statybos darbus, priduotų Nuolatinės statybos komisijai, kad FIDIC inžinierius galėtų išduoti perėmimo pažymą ir patvirtintų sąskaitą sulaikomų pinigų sumai. Paslaugų tiekėjas yra atsakingas už savalaikį galutinės sąskaitos pateikimą.

SUTARTIES VYKDYMO SĄLYGOSTiekėjui suteikiamos patalpos ir darbo priemonės

Tiekėjas privalo užtikrinti, kad ekspertai gautų tinkamą paramą ir būtų aprūpinti įranga. Tiekėjas turi užtikrinti ekspertų pakankamą aprūpinimą administracinėmis, sekretoriavimo ir vertėjavimo paslaugomis, kad jie galėtų susikoncentruoti tik savo pagrindiniam darbui. Tiekėjas privalo pervesti lėšas, reikalingas jo veiklos pagal šią sutartį vykdymui, ir užtikrinti, kad darbo užmokestis jo darbuotojams būtų mokamas reguliariai ir laiku.

Inžinierius darbui iš savo lėšų turi numatyti transporto išlaidas, vykstant į statybvietę; ryšio/ komunikacijos ir kopijavimo paslaugas bei kitas išlaidas būtinoms darbo priemonėms.

Jei tiekėjas yra konsorciumas, turi būti susitarta, kad projekto įgyvendinimas bus vykdomas maksimaliai lanksčiomis sąlygomis.

Įrangos pirkimas

Pagal šią paslaugų sutartį, Užsakovo vardu neturi būti nei perkama, nei parduodama jokia įranga. Bet kokia su šia sutartimi susijusi įranga, kurią turi įsigyti šalis naudos gavėja, privalo būti perkama pagal atskirą pirkimo procedūrą tiekimui.

ATASKAITOS

Reikalavimai ataskaitoms:

Visos ataskaitos turi būti pateikiamos UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrui. 1.Techninės priežiūros paslaugų teikimo metu tiekėjas turi pateikti šias ataskaitas:- Įvadinė ataskaita - per keturias savaites nuo sutarties vykdymo pradžios tiekėjas turi

pateikti įvadinę ataskaitą pagal šio dokumento reikalavimus. - Ketvirtinės pažangos ataskaitos, įskaitant ketvirtines statybų pažangos ir išlaidų ataskaitas

statybų stadijos laikotarpiu. Ataskaitose turi būti apibendrintos ir vykdytos tiekėjo statybos darbų priežiūros užduotys. Ataskaitoje turi būti tiksli sutarties finansinė padėtis, vykdomų darbų procentinė išraiška, numatomų darbų grafikas (nurodant pradžios laiką bei numatomą konkrečių darbų pabaigą), nuotraukos iliustruojančios darbų pažangą.

- Tarpinė pažangos ataskaita – per 10 kalendorinių dienų pasibaigus 6-tam sutarties vykdymo mėnesiui. Ataskaitoje turi būti apibendrintos vykdytos tiekėjo statybos darbų priežiūros užduotys įgyvendinant sutartyje numatytas užduotys per ataskaitinį laikotarpį.

- Galutinė ataskaita - vieno mėnesio laikotarpyje iki sutarties galiojimo pabaigos. Šioje ataskaitoje turi būti pateikta projekto eigos suvestinė, apžvelgiant įgytą patirtį, kuri gali būti aktuali būsimiems projektams. Ataskaitoje turi būti pateikta galutinė finansinė būklė bei atliktų darbų eigos grafikas. Taip pat ataskaitoje turi būti pateikiamos rekomendacijos dėl

28

visų papildomų poreikių statybos darbams ar techninei pagalbai, kurie Konsultanto buvo identifikuoti kaip būtini tinkamai bei efektyviai darbų priežiūrai.

Kitos ataskaitos, kurias privaloma parengti pagal statybos techninius reglamentus STR 1.09.04:2002, STR 1.09.05:2002 bei FIDIC Rangovo projektuojamų statybos ir inžinerinių darbų, elektros ir mechanikos įrenginių projektavimo ir statybos bei įrangos sutarties sąlygos (2003 m., pirmasis lietuviškas leidimas, „Geltonoji Knyga“) arba Užsakovo suprojektuotų statybos ir inžinerinių darbų statybos sutarties sąlygos (2002 m., pirmasis lietuviškas leidimas, „Raudonoji Knyga“).2.Administravimo paslaugų teikimo metu tiekėjas turi pateikti šias ataskaitas:

Tarpinę paslaugų teikimo sutarties vykdymo ataskaitą – kuri Projekto vykdytojui teikiama pagal su Projekto vykdytoju suderintą grafiką. Galutinę paslaugų teikimo sutarties vykdymo ataskaitą. Galutinę paslaugų ataskaitą projekto tiekėjas turi pateikti per mėnesį nuo paskutinio lėšų pervedimo projekto vykdytojui.

Atsiskaitymas bus vykdomas dalimis Tiekėjui pateikus ir Projekto vykdytojui patvirtinus reikiamas ataskaitas ir paslaugų priėmimo perdavimo aktus. Priėmimo perdavimo akte turi būti tiksliai įvardinta, kokios paslaugos buvo suteiktos.

Ataskaitų pateikimas ir tvirtinimas

Visos ataskaitos teikiamos Perkančiajai organizacijai turi būti pateiktos popierinėje formoje ir kompiuterinėje laikmenoje (CD).Perkančioji organizacija pastabas Tarpinei pažangos ataskaitai ir galutinei ataskaitai parengia per 15 darbo dienų nuo jos gavimo datos. Tiekėjas prašomus paaiškinimus ir pataisytą ataskaitos variantą pateikia per 10 darbo dienų nuo pastabų gavimo dienos. Jei per nurodytą laiką Tiekėjui pastabos nepateikiamos, laikoma, kad suinteresuotos pusės pastabų neturi.

29

PIRKIMO SUTARTIES „Tauragės regiono papildomų senų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymo techninė priežiūra (projekto ekspertizė) ir administravimo paslaugos“

PROJEKTAS

/Data/Tauragė

UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras, įmonės kodas 179901854, adresas: V.Kudirkos g. 18, LT-72216 Tauragė, Lietuva (toliau vadinama Perkančiąja organizacija/Užsakovu), atstovaujama direktoriaus Leono Leikaus

iš vienos pusės

ir__________________________________, įmonės kodas: ________________, adresas: _____________________________________________(toliau sutartyje vadinama Tiekėju), atstovaujama (atsakingo asmens vardas ir pavardė)

iš kitos pusės,

vykdant priemonės Nr. VP3-3.2-AM-01-V „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ valstybės projektą „Tauragės regiono senų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymas“,

SUDARĖ ŠIĄ SUTARTĮ:

1. Sutarties dalykas

1.1.Tauragės regiono papildomų 10 senų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymo techninė priežiūra;

1.2. Projekto ,,Tauragės regiono papildomų senų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymas‘ administravimo paslaugos.

Projektas „Tauragės regiono papildomų senų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymas“ yra finansuojamas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos Struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančią Sanglaudos skatinimo veiksmų programą Sanglaudos fondo lėšomis ir Valstybės lėšomis.

2. Sutarties struktūra

2.1. Žemiau nurodyti sutarties priedai yra neatsiejama sutarties dalis ir yra išvardinti prioriteto mažėjimo tvarka:

2.1.1. pirkimo dokumentų paaiškinimai;2.1.2. susitikimo su tiekėjais protokolas (jei yra);2.1.3. techninė specifikacija;2.1.4. pasiūlymų vertinimo metu gauti paaiškinimai;2.1.5. tiekėjo pasiūlymas.

3. Sutarties vykdymo pradžia ir užduočių įvykdymo trukmė

3.1. Sutarties vykdymo pradžia yra diena, kai sutartį pasirašo visos sutarties šalys ir Tiekėjas pateikia sutarties įvykdymo garantiją.

3.2. Sutartyje numatytos užduotys turi būti atliktos ne ilgiau kaip per 25 mėnesius nuo sutarties vykdymo pradžios dienos (12 mėnesių nuo rangos darbų vykdymo pradžios

30

Priedas Nr.3

iki paskutinės perėmimo pažymos išdavimo plius 12 mėnesių defektų nustatymo laikotarpis ir plius 1 mėnuo atlikimo pažymos išdavimui). Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, sutartis gali būti pratęsta iki paskutinės darbų sutarties perėmimo pažymos išdavimo. Tokiu atveju Tiekėjas turi kreiptis į Perkančiąją organizacija ne vėliau kaip 1 mėnuo iki sutarties pabaigos, pateikdamas argumentuotą prašymą ir nurodydamas iki kada turėtų būti pratęsta sutartis.

3.3 Nustatomas šis pagal techninėje specifikacijoje nurodytas rangos sutartis pastatytų statinių garantinis terminas (atskirai kiekvienam statiniui, skaičiuojant nuo statinio pripažinimo tinkamu naudotis dienos): statiniui – 5 metai, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.) - 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų - 20 metų.

4. Tiekėjo teisės ir pareigos

4.1. Įsipareigoja atlikti techninėje specifikacijoje (kuri yra neatsiejama šios sutarties dalis) apibrėžiamas užduotis (tiek tarpines, tiek galutines) pagal joje nustatytus terminus ir vadovaujantis LR įstatymais, statybos techniniais reglamentais ir kitais teisės aktais.

4.2. Jei Tiekėją sudaro jungtinės veiklos grupė, visi tiekėjai yra kartu ir pavieniui susaistyti šios sutarties nuostatų vykdymu. Bet koks paslaugos tiekėjų grupės sudėties keitimas yra draudžiamas ir bus traktuojamas kaip sutarties nesilaikymas.

4.3. Tiekėjas privalo visada elgtis lojaliai ir nešališkai, kaip ištikimas Perkančiosios organizacijos (Užsakovo) patarėjas, pagal savo profesijos taisykles ir/arba elgesio normas. Jis turi susilaikyti nuo viešų pareiškimų dėl projekto arba paslaugų, negavęs išankstinio Perkančiosios organizacijos (Užsakovo) sutikimo, bei nuo įsitraukimo į bet kokią veiklą, kuri konfliktuotų su įsipareigojimais Perkančiajai organizacijai (Užsakovui).

4.4. Tiekėjas privalo visada elgtis lojaliai ir nešališkai, kaip ištikimas Perkančiosios organizacijos patarėjas, pagal savo profesijos taisykles ir/arba elgesio normas. Jis turi susilaikyti nuo viešų pareiškimų dėl projekto arba paslaugų, negavęs išankstinio Perkančiosios organizacijos sutikimo, bei nuo įsitraukimo į bet kokią veiklą, kuri konfliktuotų su įsipareigojimais Perkančiajai organizacijai ir Įgyvendinančiajai institucijai.

4.5. Užmokestį Tiekėjui pagal sutartį sudaro tiktai pajamos arba išmokos, kurias jis gali gauti pagal sutartį. Nei jis, nei jo personalas negali priimti jokių komisinių, nuolaidų, priemokų, netiesioginių išmokėjimų ar kitų kompensacijų, susijusių su jo įsipareigojimais pagal sutartį.

4.6. Savo sąskaita Tiekėjas turi apsaugoti ir apginti Perkančiąją organizaciją (Užsakovą) nuo visų veiksmų, pretenzijų, praradimų ar nuostolių, kylančių iš bet kokio Tiekėjo veiksmo ar aplaidumo teikiant paslaugas, įskaitant ir bet kokį bet kokių teisinių nuostatų arba trečios šalies teisių pažeidimą, patentų, prekinių ženklų ir kitų intelektualinės nuosavybės formų, tokių kaip autorinės teisės, pažeidimą.

4.7. Tiekėjo atsakomybė yra ribojama suma, lygia sutarties vertei, tačiau tokia riba nėra taikoma veiksmams, pretenzijoms ar nuostoliams atlyginti, sukeltiems Tiekėjo sąmoningo aplaidumo.

4.8. Tiekėjas privalo:4.8.1. Per 30 dienų nuo abiejų šalių sutarties pasirašymo dienos pateikti Perkančiajai

organizacijai (Užsakovui) informaciją apie paskirtus subtiekėjus ir nepagrindinius ekspertus ir jų pareigų apibūdinimą;

4.8.2. savalaikiai informuoti Perkančiąją organizaciją (Užsakovą) apie subtiekėjų ir nepagrindinių ekspertų pakeitimus.

4.9. Tiekėjas turi taikyti visas priemones, būtinas aprūpinti ir tęsti pasiūlytų ekspertų aprūpinimą įranga, reikalinga atlikti nurodytas pareigas pagal sąlygas, kurios yra

31

palankiausios efektyviam darbui.4.10. Tiekėjas negali pakeisti pagrindinių ekspertų be išankstinio raštiško Perkančiosios

organizacijos (Užsakovo) sutikimo. Tiekėjas privalo savo iniciatyva pasiūlyti ekspertų pakeitimą tokiais darbuotojo mirties, ligos arba nelaimingo įvykio, atsistatydinimo atveju.

4.11. Tiekėjas gali reikalauti šalies - gavėjos Perkančiosios organizacijos (Užsakovo) pagalbos gaunant šalies, kurioje ketinama teikti paslaugas (kurios gali paveikti Tiekėją vykdant sutartyje nurodytus įsipareigojimus), įstatymų, nuostatų, informacijos apie vietinius papročius, įsakus arba įstatymų pataisų kopijas. Perkančioji organizacija (Užsakovas) gali reikalauti užmokesčio už tokio pobūdžio pagalbą.

4.12. Kai darbuotoją reikia pakeisti kitu, kandidatas į jo vietą turi turėti mažiausiai tokią pat kvalifikaciją ir patirtį, o naujam darbuotojui mokamas užmokestis neturi viršyti sumos, kuri buvo mokama atleistam darbuotojui. Tuo atveju, kai Tiekėjas negali surasti naujo darbuotojo, kuris turėtų tinkamą kvalifikaciją ir/arba darbo patirtį, Perkančioji organizacija (Užsakovas) gali nuspręsti nutraukti sutartį (jei jos tinkamam vykdymui iškyla pavojus).

4.13. Papildomos išlaidos, atsiradusios dėl ekspertų keitimo, yra Tiekėjo atsakomybė. Tuo atveju, kai ekspertas nėra tuoj pat pakeičiamas kitu, ir praeina šiek tiek laiko, kol naujas ekspertas perima jo funkcijas, Perkančioji organizacija (Užsakovas) gali paprašyti Tiekėjo paskirti laikiną ekspertą iki kol atvyks naujas ekspertas, arba imtis kitų priemonių kompensuoti laikiną naujo eksperto nebuvimą.

5. Perkančiosios organizacijos ir užsakovo teisės ir pareigos:

5.1. Perkančioji organizacija (Užsakovas) bei kitos atitinkamus įgaliojimus turinčios institucijos gali atlikti bet kokias patikras, kokios jai atrodo būtinos ieškant įrodymų, kilus įtarimams apie neįprastas komercines išlaidas, susijusias su sutarties įgyvendinimu ar kilus įtarimui, kad Tiekėjas nesugebės savalaikiai įvykdyti šioje sutartyje numatytų įsipareigojimų.

5.2. Perkančioji organizacija (Užsakovas) gali sustabdyti paslaugų ar jų dalies vykdymą tokiam laikui ir tokiu būdu, kaip ji mano esant reikalinga.

5.3. Jei sustabdymo laikotarpis trunka ilgiau nei 90 dienų, o sustabdymas įvyksta ne dėl Tiekėjo kaltės, Tiekėjas gali, įspėjęs Perkančiąją organizaciją (Užsakovą), reikalauti leidimo atnaujinti paslaugų vykdymą 30 dienų laikotarpyje arba nutraukti sutartį.

5.4. Perkančioji organizacija (Užsakovas) turi suteikti Tiekėjui informaciją ir/arba dokumentaciją, esančią jo dispozicijoje, ir kuri gali būti svarbi sutarties vykdymui. Tokie dokumentai turi būti grąžinti Perkančiajai organizacijai (Užsakovui) sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje.

5.5. Perkančioji organizacija (Užsakovas) kiek galima glaudžiau turi bendradarbiauti su Tiekėju tam, kad teiktų informaciją, kurios pastarasis gali pagrįstai reikalauti tam, kad būtų galima vykdyti sutartį.

5.6. Vykdymo eigoje, raštiško ir pateisinamo prašymo pagrindu, Perkančioji organizacija (Užsakovas) gali prašyti darbuotojo pakeitimo, jei mano, kad tas darbuotojas nėra stropus arba neatlieka sutartyje nurodytų savo pareigų.

5.7. Priklausomai nuo įstatymų ir nuostatų, susijusių su užsieniečių darbu šalyje, kurioje ketinama teikti paslaugas, Perkančioji organizacija (Užsakovas) privalo stengtis palengvinti Tiekėjui visų reikalaujamų vizų ir leidimų (įskaitant ir leidimus dirbti ir gyventi) parūpinimą darbuotojams (kurių paslaugos, Tiekėjo ir Perkančiosios organizacijos (Užsakovo) nuomone, yra reikalingos) ir jų šeimoms.

5.8. Perkančioji organizacija (Užsakovas) įsipareigoja teikti savalaikes pastabas, susijusias su Tiekėjo atliekamomis Techninėje specifikacijoje apibrėžtomis užduotimis.

32

6. Sutarties pakeitimai

6.1. Sutarties vykdymo laikotarpiu sutarties sąlygos negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyti pagrindiniai principai ir tikslai ir tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

6.2. Užduoties apimtys bei atskiros užduotys gali būti keičiamos tik tokiu atveju, kai atsirado nenumatytos aplinkybės ir be užduoties pakeitimų nėra galimybės įvykdyti sutarties.

6.3 Tokiais atvejais Tiekėjas turi pateikti įrodymus, kad pakeitimai yra būtini ir jie turi būti pilnai priimtini Perkančiajai organizacijai.

6.4. Jei pakeitimas reikalingas dėl Tiekėjo pažeidimų vykdant sutarties sąlygas, visas papildomas išlaidas, susijusias su sutarties pakeitimais, padengia Tiekėjas.

6.5. Perkančioji organizacija (Užsakovas), gavusi Tiekėjo pasiūlymą, nedelsdama nusprendžia, ar pakeitimas turi būti įgyvendintas, ar ne. Perkančioji organizacija (Užsakovas), nusprendusi, kad pakeitimas turi būti įgyvendintas, parengia Sutarties pakeitimą ir suderina jį su Viešųjų pirkimų tarnyba.

6.6. Sutarties pakeitimas įsigalioja tik esant Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimui.6.7. Sutarties pakeitimas negali būti įforminamas atgaline data. Visi sutarties pakeitimai,

kurie buvo padaryti nesilaikant 6 skyriuje nustatytos tvarkos, laikomi negaliojančiais.6.8. Apie sutarties šalių rekvizitų ir finansinių rekvizitų pasikeitimus turi būti raštu

informuojamos visos sutarties šalys.

7. Konfidencialumas

7.1. Tiekėjas privalo vertinti visus dokumentus ir su sutartimi susijusią informaciją kaip konfidencialią bei nepublikuoti ar kitaip neatskleisti jokių sutarties detalių be raštiško Perkančiosios organizacijos sutikimo. Kilus nesutarimams dėl informacijos atskleidimo, Perkančiosios organizacijos sprendimas yra galutinis. Ši taisyklė galioja iki šios sutarties galiojimo termino pasibaigimo ir du metus nuo šios sutarties galiojimo termino pasibaigimo.

8. Autorinės teisės

8.1. Visa sutarties apimtyje Tiekėjo parengta dokumentacija yra Perkančiosios organizacijos (Užsakovo) nuosavybė, ir Perkančioji organizacija (Užsakovas) turi teisę ją skelbti be kitų šalių sutikimo.

9. Apmokėjimo sąlygos

9.1. Perkančioji organizacija (Užsakovas) Tiekėjui už suteiktas paslaugas sumoka <įrašyti sumą skaičiais> <įrašyti sumą žodžiais> Lt (be PVM) .Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.Tais atvejais, jei įstatymais bus pakeistas pridėtinės vertės mokestis, sutarties kaina bus keičiama atitinkama dalimi, atsižvelgiant į kainos sudėtyje esančio mokesčio dalį.Projektas ,,Tauragės regiono papildomų senų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymas“ yra finansuojamas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos Struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančią Sanglaudos skatinimo veiksmų programą Sanglaudos fondo ir Valstybės lėšomis.

9.2. Avansiniam mokėjimui gauti Tiekėjas turi pateikti Perkančiajai organizacijai

33

(Užsakovui) nustatytos formos sutarties įvykdymo garantiją, avansinio mokėjimo garantiją ar laidavimo raštą ir išankstinio mokėjimo sąskaitą. Avansinį mokėjimą, iki 20% (dvidešimt procentų) sutarties vertės (be PVM), Perkančioji organizacija (Užsakovas) perveda Tiekėjui ne vėliau kaip per:

1) jei projekto išlaidoms taikomas išlaidų kompensavimo būdas, per 28 dienas nuo tinkamų dokumentų pateikimo Užsakovui dienos;2) jei projekto išlaidoms taikomas sąskaitų apmokėjimo būdas, per 5 darbo dienas nuo ES 2007-2013 m. struktūrinės paramos ir LR Valstybės biudžeto lėšų gavimo iš Įgyvendinančios institucijos į Perkančiosios organizacijos (Užsakovo) atidarytą projekto sąskaitą (pervedamos gautos iš Įgyvendinančios institucijos ir nuosavos (jei tokios numatytos) lėšos), bet ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo tinkamų dokumentų pateikimo Perkančiajai organizacijai (Projekto vykdytojui) dienos.

9.3. Tarpiniai mokėjimai – iki 30% (trisdešimt procentų) sutarties vertės (be PVM) – atliekami 20 darbo dienų laikotarpyje po to, kai tarpinę pažangos ataskaitą patvirtina Perkančioji organizacija (Užsakovas), ir po dokumentų patvirtinimo Tiekėjas pateikia Perkančiajai organizacijai (Užsakovui) tarpinio mokėjimo sąskaitą. Tarpinių mokėjimų dydis turi būti proporcingas įvykdytų rangos darbų vertei.Tarpinis mokėjimas Tiekėjui pervedamas per:

1) jei projekto išlaidoms taikomas išlaidų kompensavimo būdas, per 28 dienas nuo tinkamų dokumentų pateikimo Užsakovui dienos;2) jei projekto išlaidoms taikomas sąskaitų apmokėjimo būdas, per 5 darbo dienas nuo ES 2007-2013 m. struktūrinės paramos ir LR Valstybės biudžeto lėšų gavimo iš Įgyvendinančios institucijos į Perkančiosios organizacijos (Užsakovo) atidarytą projekto sąskaitą (pervedamos gautos iš Įgyvendinančios institucijos ir nuosavos (jei tokios numatytos) lėšos), bet ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo tinkamų dokumentų pateikimo Perkančiajai organizacijai (Projekto vykdytojui) dienos.

Perkančioji organizacija (Užsakovas) pastabas Tarpinei pažangos ataskaitai parengia per 15 darbo dienų nuo jos gavimo datos. Tiekėjas prašomus paaiškinimus ir pataisytą ataskaitos variantą pateikia per 10 darbo dienų nuo pastabų gavimo dienos. Jei per nurodytą laiką Tiekėjui pastabos nepateikiamos, laikoma, kad Perkančioji organizacija (Užsakovas) pastabų neturi.

9.4. Galutinis mokėjimas, nuo 10% sutarties vertės (be PVM) priklausomai nuo sumokėto avanso ir tarpinių mokėjimų sumos, atliekamas po to, kai galutinę ataskaitą, parengtą ir pateiktą pagal techninės specifikacijos reikalavimus, patvirtina Perkančioji organizacija (Užsakovas) ir Tiekėjas pateikia sąskaitą galutiniam mokėjimui.Galutinis mokėjimas Tiekėjui pervedamas per:

1) jei projekto išlaidoms taikomas išlaidų kompensavimo būdas, per 28 dienas nuo tinkamų dokumentų pateikimo Užsakovui dienos;2) jei projekto išlaidoms taikomas sąskaitų apmokėjimo būdas, per 5 darbo dienas nuo ES 2007-2013 m. struktūrinės paramos ir LR Valstybės biudžeto lėšų gavimo iš Įgyvendinančios institucijos į Perkančiosios organizacijos (Užsakovo) atidarytą projekto sąskaitą (pervedamos gautos iš Įgyvendinančios institucijos ir nuosavos (jei tokios numatytos) lėšos), bet ne vėliau kaip per 20 darbo dienas nuo tinkamų dokumentų pateikimo Perkančiajai organizacijai (Projekto vykdytojui) dienos.

9.5. Perkančioji organizacija (Užsakovas) pastabas Galutinei ataskaitai parengia per 20 darbo dienų nuo jos gavimo datos. Galutinė ataskaita negali būti patvirtinta, jeigu Perkančioji organizacija (Užsakovas) mano, kad ataskaitoje yra kokių nors neaiškumų. Tokiu atveju Perkančioji organizacija (Užsakovas) gali reikalauti paaiškinimo, pakeitimo arba papildomos informacijos, kurią Tiekėjas turi pateikti per 20 darbo dienas nuo tokio prašymo gavimo.

34

9.6. Tiekėjas negali pateikti sąskaitos Perkančiajai organizacijai tarpiniam ar galutiniam mokėjimui anksčiau, negu yra patvirtintos tarpinė pažangos ataskaita ar galutinė ataskaita.

9.7. 9.5 ir 9.6 punktuose numatytas atsiskaitymo terminas pradedamas skaičiuoti tą dieną, kai Perkančioji organizacija patvirtina pagal pastabas pataisytą tarpinę ar galutinę ataskaitą.

9.8. Už suteiktas paslaugas mokėtina tarpinių mokėjimų suma mažinama po 50 proc. tiekėjui sumokėto avanso sumos.

9.9. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) paslaugoms, suteiktoms pagal šią Sutartį apskaičiuojamas priklausomai nuo suteiktų paslaugų vertės ir Paslaugų teikėjui bus mokamas pagal Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymą.

9.10. Mokėjimai bus vykdomi pagal toliau pateikiamą mokėjimų grafiką:

Įvykdyta užduotis <Lt be PVM>Pateikta Įgyvendinančiosios institucijos nustatytos formos sąskaita avansiniam mokėjimui bei tinkamas avanso grąžinimo užtikrinimas

Avansinis mokėjimas

<suma> iki 20 % sutarties vertės (be PVM)

Pateikta tarpinė pažangos ataskaita (teikiamą 6 mėnesį nuo sutarties vykdymo pradžios) patvirtinta Perkančiosios organizacijos ir pateikiama Įgyvendinančiosios institucijos nustatytos formos tarpinio mokėjimo sąskaita.

Prognozuojamas pirmas tarpinis mokėjimas*

<suma> iki 20 % sutarties vertės (be PVM)

Pateikta tarpinė pažangos ataskaita (teikiamą 12 mėnesį nuo sutarties vykdymo pradžios) patvirtinta Perkančiosios organizacijos ir pateikiama Įgyvendinančiosios institucijos nustatytos formos tarpinio mokėjimo sąskaita.

Prognozuojamas antras tarpinis mokėjimas*

<suma> iki 20 % sutarties vertės (be PVM)

Pateikta tarpinė pažangos ataskaita (teikiamą 18 mėnesį nuo sutarties vykdymo pradžios) patvirtinta Perkančiosios organizacijos ir pateikiama Įgyvendinančiosios institucijos nustatytos formos tarpinio mokėjimo sąskaita.

Prognozuojamas trečias tarpinis mokėjimas*

<suma> iki 30 % sutarties vertės (be PVM)

Galutinė ataskaita patvirtinta visų suinteresuotų šalių

Galutinis mokėjimas

<suma> nuo 10 % sutarties vertės (be PVM), priklausomai nuo

avansinio mokėjimo dydžio

Viso <sutarties vertė> iki 100%

* Įvertinta šios sutarties 9.8 punkte nustatyta grąžintina avanso dalis. Faktinės pinigų sumos, kurios turi būti sumokamos po avansinio mokėjimo, gali skirtis nuo prieš tai nurodytų planuojamų sumų. Jos turi būti pagrįstos tiekėjo sąskaitomis, kuriose nurodomos faktiškai atliktos užduotys per tą laikotarpį. Sąskaitos privalo būti apmokamos priklausomai nuo to, ar patvirtinama atitinkama darbų pažangos ataskaita, ir mokėjimai vykdomi tol, kol sumokėtos sumos pasiekia 90% maksimalios sutarties vertės. Iki mokėjimų balanso, kuris sudarys skirtumą tarp bendros jau atliktų mokėjimų sumos ir galutinės patvirtintos sutarties vertės, nebus vykdomi jokie tolesni mokėjimai.

35

10. Šalių atsakomybė už sutarties sąlygų nevykdymą

10.1. Neįvykdęs visų savo įsipareigojimų iki sutarties trukmės pabaigos, kuri įvardyta sutarties 3.2 punkte, Tiekėjas privalo Perkančiajai organizacijai (Užsakovui) sumokėti 10% sutarties vertės dydžio netesybas.

10.2. Jeigu Tiekėjas neįvykdo savo įsipareigojimų laiku (tarpinių ar galutinių), už kiekvieną papildomą dieną po sutartyje numatytų atitinkamų tarpinių ar galutinių užduočių įvykdymo terminų pasibaigimo Tiekėjui mokėtinas atlyginimas už paslaugas, mažinamas 0,01 proc. sutarties vertės.

10.3. Jei tiekėjas iki sutarties vykdymo pabaigos neatsiskaito už gautą avansą, Perkančioji organizacija (Užsakovas) pasiima Tiekėjo pateiktą avanso gražinimo užtikrinimą.

10.4. Kai bendras atlygis už nuostolius dėl Tiekėjo laiku nevykdomų įsipareigojimų tampa didesnis negu 15 % sutarties vertės, arba Tiekėjas nevykdo arba netinkamai vykdo kitas sutarties sąlygas, Perkančioji organizacija (Užsakovas), prieš 14 d. raštu įspėjusi Tiekėją, gali nutraukti sutartį ir pasiimti Tiekėjo pateiktą sutarties įvykdymo garantiją..

11. Sutarties galiojimas ir ginčų sprendimo tvarka

11.1. Sutartis įsigalioja tiekėjui pateikus reikalaujamą 5% sutarties vertės (be PVM) sutarties įvykdymo garantiją.

11.2. Sutartis pasibaigia, kai visos šalys įvykdo savo įsipareigojimus.11.3. Sutartis gali būti nutraukta Tiekėjo iniciatyva, jei Perkančioji organizacija (Užsakovas)

per 20 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo bei visų avanso sumokėjimui tinkamų dokumentų pateikimo Perkančiajai organizacijai (Užsakovui) (kaip nurodyta 9.2 punkte), nesumokėjo Tiekėjui sutartyje numatyto avanso.

11.4. Ginčai dėl sutarties sprendžiami derybų būdu. Nepavykus išspręsti ginčų derybų būdu, ginčai bus sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

11.5. Perkančioji organizacija (Užsakovas) gali, bet kuriuo metu ir neatidėliodama, nutraukti sutartį, prieš 14 dienų raštu perspėjusi Tiekėją jei:

11.5.1. Tiekėjas nesugeba teikti paslaugų pagal sutartį;11.5.2. Tiekėjas bankrutuoja yra restruktūrizuojamas arba likviduojamas;11.5.3. Tiekėjas atsisako reaguoti į arba ignoruoja Perkančiosios organizacijos (Užsakovo)

duotus administracinius nurodymus (bet kokie Perkančiosios organizacijos (Užsakovo) administraciniai nurodymai dėl paslaugų vykdymo, skirti Tiekėjui);

11.5.4. įsiteisėja teismo nuosprendis (sprendimas), kuriuo Tiekėjas pripažįstamas kaltu dėl korupcijos ar dėl pažeidimų profesinėje veikloje.

11.6. Sutarties nutraukimo metu arba apie tai gavęs įspėjimą, Tiekėjas turi imtis neatidėliotinų veiksmų skubiai ir tvarkingai ir minimaliomis išlaidomis užbaigti paslaugų teikimą.

11.7. Jei Perkančioji organizacija (Užsakovas) nutraukia sutartį ir nutraukimas susijęs su Tiekėjo netinkamu sutarties vykdymu, jai yra suteikiama teisė gauti iš Tiekėjo atlyginimą už bet kokius nuostolius, kuriuos ji patiria, neviršijant maksimalios sutartyje nurodytos sumos.

11.8. Jei sutarties nutraukimas nėra susijęs su Tiekėjo poelgiu arba aplaidumu, Tiekėjas turi teisę papildomai pretenduoti į jam priklausančias sumas už jau atliktą darbą bei kompensaciją už patirtus nuostolius.

12. Sutarties kalba

12.1. Sutarties kalba ir visa rašytinė korespondencija tarp Tiekėjo ir Perkančiosios organizacijos ( Užsakovo) turi būti lietuvių kalba.

36

13. Kontaktiniai adresai bei korespondencija

13.1. Visoje su šita sutartimi susijusioje rašytinėje korespondencijoje tarp Perkančiosios organizacijos (Užsakovo) ir Tiekėjo turi būti nurodomas sutarties pavadinimas ir numeris. Visa korespondencija turi būti siunčiama paštu, faksu, el. paštu arba įteikiama šiais adresais:

Perkančiajai organizacijai/Užsakovui:Vardas, pavardė: Leonas LeikusAdresas: V.Kudirkos g. 18, LT-72216, TauragėTelefonas: (8 446) 61125Faksas: (8 446) 61125El. paštas: tratc@taurage.lt

Tiekėjui:Vardas, pavardė:Adresas:Telefonas:Faksas:El. paštas:

14. Nenugalima jėga (force majeure)

14.1. Nei viena šalis nebus laikoma pažeidusi sutartį ar nevykdanti savo įsipareigojimų pagal sutartį, jei įsipareigojimų vykdymas yra sąlygotas bet kokios nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po sutarties įsigaliojimo dienos.

14.2. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių taikymas yra apibrėžtas Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose 1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 840.

14.3. Jei kuri nors sutarties šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių negalima vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama informuoja apie tai kitą šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Perkančioji organizacija (Užsakovas) nenurodo kitaip, Tiekėjas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kuriuos vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės netrukdo, įgyvendinti.

14.4. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius nuo pranešimo apie jas gavimo dienos, šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti šią sutartį. Nei viena iš šalių neturi teisės reikalauti iš kitos Šalies atlyginti dėl to patirtus nuostolius.

Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai šaliai.

Perkančioji organizacija: Tiekėjas:UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras

DirektoriusLeonas Leikus

(antspaudas, parašas,) (antspaudas, parašas)

37

REIKALAVIMAI EKSPERTŲ KVALIFIKACIJAI IR PATIRČIAI

EKSPERTAI1. EKSPERTŲ GRUPĖS VADOVAS / INŽINIERIUS (PAGAL FIDIC) Ne mažesnė, kaip 3 metų statybos techninės priežiūros vadovo darbo patirtis atliekų projektų srityje.Projektų, įgyvendinamų pagal FIDIC arba lygiavertes sąlygas, inžinieriaus patirtis dirbant ekspertų grupės vadovu arba pavaduotoju ne mažiau, kaip dviejuose projektuose. Kvalifikacijos atestatai, patvirtinantys teisę vykdyti ypatingo statinio statybos techninę priežiūrą (kaip to reikalauja STR 1.02.06:2007).2. YPATINGO STATINIO STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS VADOVAS Ne mažesnė, kaip 5 metų darbo patirtis ypatingo statinio statybos techninės priežiūros srityje.Kvalifikacijos atestatai, patvirtinantys teisę vykdyti ypatingo statinio statybos (kiti statiniai ir sąvartynai) techninę priežiūrą (kaip to reikalauja STR 1.02.06:2007) objektuose kurie yra reikalingi šiai pirkimo sutarčiai įvykdyti.3. YPATINGO STATINIO STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS VADOVAS Ne mažesnė, kaip 5 metų darbo patirtis ypatingo statinio statybos techninės priežiūros srityje.Kvalifikacijos atestatai, patvirtinantys teisę vykdyti ypatingo statinio statybos (kitos paskirties statiniai) techninę priežiūrą (kaip to reikalauja STR 1.02.06:2007).Pastabos: Jei ekspertai nekalba lietuviškai, paslaugos Teikėjas savo sąskaita privalo parūpinti nuolatinį vertėją.Tiekėjas gali siūlyti vieną asmenį kelioms pozicijoms, jei šis asmuo atitinka visus skirtingoms pozicijoms keliamus reikalavimus.Specialiosios statinio statybos techninės priežiūros atlikimui tiekėjas turi numatyti ir papildomų specialistų grupę. Šią grupę turi sudaryti atestuotų specialiųjų statinio statybos techninių priežiūrų specialistai (elektrotechnikos bei mechanikos darbams). Jie dirbs kaip specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo pagalbininkai. Pateikiant pasiūlyme papildomų specialistų sąrašą būtina nurodyti jų pareigas vykdant sutartį ir jiems priskirtas užduotis.Kartu su ekspertų (pagrindinių ir nepagrindinių) sąrašu Tiekėjas turės pateikti Užsakovui ekspertų kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus.

38

Priedas Nr.4

GYVENIMO APRAŠYMAS

Siūlomas vaidmuo projekte:

1. Pavardė:

2. Vardas(-ai):

3. Gimimo data:

4. Išsilavinimas:

Institucija[ Nuo - iki ]

Gautas laipsnis(-iai) ar diplomas(-ai)

5. Kalbų mokėjimas: Pažymėkite žinių lygį skalėje nuo 1 iki 5 (1 - puikus; 5 - pagrindai)

Kalba Skaitymas Kalbėjimas Rašymas

6. Kiti įgūdžiai: (pvz., kompiuterinis raštingumas, t.t.)

7. Dabartinės pareigos:

8. Metai organizacijoje:

9. Pagrindiniai įgūdžiai: (susiję su projektu)

10. Profesinė patirtisData: nuo

- ikiVieta Organizacija Pareigos Aprašymas

11. Vykdytų projektų sąrašas

Projekto pavadinimas

Projekto pradžia/pabaiga (metai/mėnuo)

Vykdytos funkcijos

Finansavimo šaltinis

Trukmė, šalis, vieta ir trumpas projekto aprašymas

Kita svarbi informacija (pvz., leidiniai)

39

Priedas Nr.5

IŠIMTINUMO IR SUTIKIMO DALYVAUTI PASIŽADĖJIMAS2

pirkimo Nr. ..................................Aš, žemiau pasirašęs, čia deklaruoju, kad sutinku dalyvauti išimtinai su konkurso dalyviu < konkurso dalyvio pavadinimas > aukščiau nurodyto konkurso procedūrose. Aš taip pat deklaruoju, kad pasiūlymo sėkmės atveju turiu galimybę ir norą dirbti to periodo metu, kuris yra numatytas pasiūlyme, atlikdamas funkcijas, kurių įgyvendinimui buvo įtrauktas mano Gyvenimo aprašymas, būtent:

Nuo Iki< 1 laikotarpio pradžia> < 1 laikotarpio pabaiga >< 2 laikotarpio pradžia > < 2 laikotarpio pabaiga >

< kt >

Pasirašydamas šią deklaraciją, aš suprantu, kad negaliu siūlyti savęs kandidatu bet kuriam kitam konkurso dalyviui, teikiančiam pasiūlymą tam pačiam konkursui. Aš pilnai suprantu tai, kad šitaip pasielgęs, aš būčiau pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, atitinkami pasiūlymai gali būti atmesti, o aš taip pat galiu būti pašalintas (-a) iš bet kurių kitų konkursų bei sutarčių, finansuojamų ES.

Be to, aš suprantu, kad jei pasiūlymo sėkmės atveju negalėsiu suteikti sutartų paslaugų sutarta data dėl kitų priežasčių nei liga, sveikatos problemos ar force majeure, aš taip pat galiu būti pašalintas (-a) iš kitų konkursų procedūrų ar sutarčių, finansuojamų ES, be to, konkurso dalyvio pasiūlymo laimėjimas gali būti pripažintas negaliojančiu.

Vardas, pavardė

Parašas

Data

2 Pildo visi pagrindiniai ekspertai40

Priedas Nr.6

ĮVYKDYTŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS

Įrašykite į lentelę pagrindinius įgyvendintus projektus, atitinkančius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus, nurodytus 3.1 papunktyje (6 dalis). Aprašykite ne daugiau 15 projektų, tinkamų šio projekto atlikimui įrodyti.

Eil.Nr. # (maks. 15) Projekto pavadinimas …

Tiekėjo pavadinimas Kilmės šalis Viso projekto vertė (LTL)

Tiekėjo įvykdytų darbų vertė

(LTL)

Tiekėjo darbuotojų,

dirbusių projekte, skaičius

Užsakovo pavadinimas

Finansavimo šaltinis

Data (nuo/iki)

Partnerių pavadinimai

… … … … … … … … …Detalus projekto aprašymas Suteiktų paslaugų aprašymas

… …

40

Priedas Nr.7

PASIŪLYMO GALIOJIMO UŽTIKRINIMO FORMA

Skirta UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrui, V.Kudirkos g. 18, 72216 Tauragė, toliau vadinamai „Perkančiąja organizacija“,

Dalykas: Garantijos/Laidavimo Nr. ...Finansinė garantija/laidavimas dėl pirkimo <pirkimo pavadinimas> Nr. <pirkimo numeris> pasiūlymo galiojimo

Mes, žemiau pasirašę, <finansinės institucijos pavadinimas ir adresas> šiuo dokumentu neatšaukiamai pareiškiame, kad mes garantuojame/laiduojame <konkurso dalyvio vardas ir adresas> vardu, toliau vadinamo „Konkurso dalyviu“, išmokėjimą Perkančiajai organizacijai, sudarantį <suma – turi atitikti sumą, nurodytą Konkurso sąlygų 5.2 punkte> litų, gavus pirmą raštišką Perkančiosios organizacijos reikalavimą mokėti (originalą), kuriame nurodytas garantinio rašto Nr., patvirtinantį, kad yra bent viena iš šių sąlygų:

1. Konkurso dalyvis atšaukia arba pakeičia savo pasiūlymą pasiūlymo galiojimo laikotarpiu.

2. Laimėjęs konkursą, Konkurso dalyvis vengia arba atsisako pasirašyti sutartį Perkančiosios organizacijos nurodytu laiku;

3. Laimėjęs konkursą, Konkurso dalyvis vengia arba atsisako pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

Išmokėjimas bus pervestas į Perkančiosios organizacijos sąskaitą, be jokių prieštaravimų ar teisminių nagrinėjimų, gavus pirmąjį jūsų raštišką reikalavimą. Mes jus informuosime raštu, kai tik pinigai bus išmokėti.

Pažymime, kad ši garantija/laidavimas bus panaikinta vėliausiai po <data (apskaičiuojama: paskutinė pasiūlymo pateikimo diena + pasiūlymo galiojimo laikas)> (imtinai).

Įstatymas, taikytinas šiai garantijai/laidavimui, bus <šalies, kurioje yra įkurta finansinė institucija, išleidžianti šią garantiją/laidavimą>. Bet kokie nesutarimai, kylantys iš ar dėl šios garantijos/laidavimo, bus sprendžiami Perkančiosios organizacijos šalies teismuose.

A.V............................................. ...............................................<Data> <Parašas>

41

Priedas Nr.8

AVANSO GRĄŽINIMO UŽTIKRINIMO FORMA

Skirta Aplinkos projektų valdymo agentūrai, Labdarių g. 3, LT-01120, Vilnius toliau vadinamai „Įgyvendinančiąja institucija“,

Dalykas: Garantijos/Laidavimo Nr. ...Finansinė garantija/laidavimas dėl avanso, mokėtino pagal sutartį /Sutarties numeris ir pavadinimas/, grąžinimo

Mes, žemiau pasirašę, <finansinės institucijos pavadinimas ir adresas> šiuo dokumentu neatšaukiamai pareiškiame, kad mes garantuojame/laiduojame <Tiekėjo vardas ir adresas> vardu, toliau vadinamo „Tiekėju“, išmokėjimą Įgyvendinančiajai institucijai, sudarantį <suma> litų, šiai sumai atspindint Operacijų kainos dalį, mokėtiną kaip avansą pagal sutartį <sutarties numeris ir pavadinimas>, sudarytą tarp Tiekėjo ir Įgyvendinančiosios institucijos.

Išmokėjimas bus pervestas į Įgyvendinančiosios institucijos sąskaitą, be jokių prieštaravimų ar teisminių nagrinėjimų, gavus pirmąjį jūsų raštišką reikalavimą, nurodantį, kad Tiekėjas nesugrąžino avanso to reikalaujant arba kad sutartis buvo nutraukta bet kokiu pagrindu. Mes jus informuosime raštu, kai tik pinigai bus išmokėti.

Pažymime, kad ši garantija/laidavimas bus panaikinta vėliausiai 60 dienų po galutinio mokėjimo, nurodyto Sutartyje.

Įstatymas, taikytinas šiai garantijai/laidavimui, bus <šalies, kurioje yra įkurta finansinė institucija, išleidžianti šią garantiją/laidavimą>. Bet kokie nesutarimai, kylantys iš ar dėl šios garantijos/laidavimo, bus sprendžiami Įgyvendinančiosios institucijos šalies teismuose.

Ši garantija/laidavimas įsigalios gavus avansą Tiekėjo paskirtoje sąskaitoje, į kurią pervedami mokėjimai.

A.V............................................. ...............................................<Data> <Parašas>

42

Priedas Nr.9

SUTARTIES ĮVYKDYMO GARANTIJA (Banko garantija)

Sutarties pavadinimas:<sutarties numeris ir pavadinimas>“

Gavėjo pavadinimas ir adresas: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra, Labdarių g. 3, LT-01120, Vilnius, Lietuva (Sutartyje įvardijamas kaip „Įgyvendinančioji institucija“)

Mums buvo pranešta, kad (toliau vadinamas „Tiekėju“) yra jūsų tiekėjas, sudaręs šią Sutartį, kurioje jo reikalaujama gauti sutarties įvykdymo garantiją.

Mes, (sutarties įvykdymo užtikrinimą išduodančios institucijos pavadinimas) _____________ ,

Tiekėjo prašomi, čia neatšaukiamai garantuojame jums, Gavėjui (Įgyvendinančiajai institucijai), Tiekėjo vardu besąlygiškai sumokėti bet kurią sumą arba sumas, kurių bendra suma ne didesnė kaip __________ („garantuota suma“, įrašyti žodžiais: __________________________ ), raštu gavę pirmąjį jūsų reikalavimą. Ši garantuota suma bus išmokėta be jokių mūsų prieštaravimų ir jūs neprivalote nurodyti jūsų pateikto reikalavimo pagrindo ar priežasties.

Bet kuris mokėjimo reikalavimas turi būti patvirtintas jūsų direktoriaus parašu.

Mes sutinkame, kad nuo atsakomybės, prisiimtos pagal sutarties įvykdymo garantiją, mūsų neatleidžia joks Sutarties sąlygų ar vykdomų Paslaugų pakeitimas ar papildymas, dėl kurių gali susitarti Tiekėjas ir jūs.

Ši sutarties įvykdymo garantija įsigalioja 2011 m. ........... ..... d. ir galioja iki 20... m. .......... ... d. imtinai ir bus pagrįsta, pilnai galiojanti ir efektyvi tol, kol mes gausime Perėmimo pažymos, reiškiančios sutarties įvykdymo garantijos galiojimo pabaigą, nuorašą.

Šiai garantijai turi būti taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai, ir, išskyrus tai, kas pasakyta aukščiau, jai taikytinos Garantijų, apmokamų pagal reikalavimą, bendrosios taisyklės, išleistos Tarptautinių prekybos rūmų 458 leidiniu.

Data_____________________ Parašas(ai)__________________________________________

43

Priedas Nr.10

Forma patvirtintaLietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 4-258

     (Tiekėjo pavadinimas)

TIEKĖJO (JURIDINIO ASMENS, KITOS ORGANIZACIJOS AR JO (JOS) PADALINIO) SĄŽININGUMO DEKLARACIJA

     (Data, numeris)

     (Vieta)

Aš,       ,(tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė)

vadovaujantis (atstovaujantis)      (tiekėjo pavadinimas)

(toliau – ūkio subjektas), kuris (-i) dalyvauja perkančiosios organizacijos atliekamame viešajame pirkime, tvirtinu, kad mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas:

1. nedavė ir neketina duoti perkančiosios organizacijos Viešojo pirkimo komisijos nariams, ekspertams, perkančiosios organizacijos (įgaliotosios organizacijos) vadovams, valstybės tarnautojams (darbuotojams) ar kitų tiekėjų atstovams pinigų, dovanų, nesuteikė ir neketina suteikti jokių paslaugų ar kitokio atlygio už sudarytas ar nesudarytas sąlygas, susijusias su palankiais veiksmais laimėti viešąjį pirkimą;

2. nedalyvauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 30-856) 5 straipsnyje nurodytuose draudžiamuose susitarimuose ir susitarimuose, pažeidžiančiuose Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 3 straipsnyje nurodytus principus;

3. šiame viešajame pirkime veikia nepriklausomai ir jeigu vienas ar keli ūkio subjektai, su kuriais mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas yra susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, dalyvauja tame pačiame viešajame pirkime ir pateikia savarankišką (-us) pasiūlymą (-us), jie laikytini mano vadovaujamo (atstovaujamo) ūkio subjekto konkurentais;

4. perkančiosios organizacijos prašymu per jos nustatytą terminą pateiks ūkio subjektų, su kuriais mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas yra susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, sąrašą.

Man žinoma, kad jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas atsakys įstatymų nustatyta tvarka.

           (Deklaraciją teikiančio asmens pareigos) (Parašas) (Vardas, pavardė)

PASTABA. Teikdami Tiekėjo sąžiningumo deklaraciją įsitikinkite, kad teikiate aktualios redakcijos formą (aktualią formą galima rasti Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainės www.vpt.lt skyriaus „Teisinė informacija“ dalyje

44

Priedas Nr.11

„Dokumentų formos“). Tiekėjo sąžiningumo deklaracijos forma negali būti keičiama. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas atskirai.

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__ ________________________(Adresatas (perkančioji organizacija))

TIEKĖJO DEKLARACIJA_____________ Nr.______

(Data)_____________(Sudarymo vieta)

1. Aš, ______________________________________________________________ ,(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))_____________________________ , (Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) ______________________________________________________________(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame _________________________________________________________________(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo būdas)

___________________________________________________________________________ ,skelbtame ___________________________________________________________________________ ,

(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris)

nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, taip pat nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo (konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo), už kurį tiekėjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė nuobauda arba tiekėjui (juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai, o už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimą tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, yra paskirta ekonominė sankcija, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip trys metai.

2.  Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179) pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.4. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas

ūkio subjektas.

(Deklaraciją sudariusio asmens pareigų pavadinimas*)

(Parašas*) (Vardas ir pavardė*)

45

Priedas Nr.12

*Pastaba. Jeigu perkančioji organizacija pirkimą atlieka CVP IS priemonėmis, šis dokumentas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.

46