· Web viewvezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételéről és a 761/2001/EK rendelet, a 2001/681/EK és a 2006/193/EK bizottsági határozat hatályon

Thália Színház Nonprofit Kft.

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

TÁRGYA: A Thália Színház rekonstrukció II. Mikroszkópszínpad átépítése

Ajánlatkérő neve: Thália Színház Nonprofit Kft.

Ajánlatkérő címe: 1065 Budapest, Nagymező u.22-24.

Eljárás fajtája: A Kbt. 113. § (5) bek. szerinti nyílt eljárás

1. oldal, összesen: 84

Tartalom

I. Ajánlati felhívás

II. Az ajánlat készítésével kapcsolatos tudnivalók

III. Szerződés-tervezet

IV. Mellékletek:

V. Közbeszerzési Műszaki leírás:


I. AJÁNLATI FELHÍVÁS

Építési beruházás: X

Árubeszerzése:

Szolgáltatás megrendelés:

Építési koncesszió

Szolgáltatási Koncesszió:

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Thália Színház Nonprofit Kft.Nemzeti azonosítószám: AK17841Postai cím: Nagymező u. 22-24.Város/Község: BudapestNUTS kód: H101Postai irányítószám: 1065Ország: MagyarországKapcsolattartó személy: Burg Péter felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóe-mail cím: [email protected]: +36 209816045

Internet címek:Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.thalia.hu

I.2.) Közös közbeszerzés:

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg: nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda: nem

I.3.) Kommunikáció:A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.thalia.hu/index.php/main/page/kozadatok

További információ a következő címen szerezhető be:


http://www.thalia.hu/index.php/main/page/kozadatok

http://www.thalia.hu/index.php/main/page/kozadatok

A fent említett címen.

Az ajánlat benyújtandó :

Thália Színház Nonprofit Kft. gazdasági igazgatóság titkársága.1065 Budapest, Nagymező u. 22-24. I. emelet

I.4.) Az ajánlatkérő típusaMinisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik

Közjogi intézmény X

Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatali

Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet

Regionális vagy helyi hatóság

Egyéb (nevezze meg)

Regionális vagy helyi iroda/hivatal

I.5.) Főtevékenység

Általános közszolgáltatások Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

Honvédelem Szociális védelem

Közrend és biztonság X Szabadidő, kultúra és vallás

Környezetvédelem Oktatás

Gazdasági és pénzügyek Egyéb (nevezze meg):

Egészségügy


II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás:

II.1.1) Elnevezés:Thália Színház rekonstrukció II. Mikroszkópszínpad átépítése

II.1.2) Fő CPV-kód: Fő szójegyzék: 45000000-7

II.1.3) A szerződés típusa, és a teljesítés helyeÉpítési beruházás X

Árubeszerzés:

Szolgáltatás megrendelés

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:Mikroszkóp Színpad belső átalakítása és a Thália Színházzal történő összekapcsolása, valamint a két színház működésének, üzemeltetésének integrálása gépészeti, elektromos és biztonságtechnikai szempontokból.

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

II.1.6) Részekre vonatkozó információ:A beszerzés részekből áll:

Igen nem X

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel.

II.2) Közbeszerzés ismertetése:

II.2.1) Elnevezés:

II.2.2) További CPV-kód: 4500000-145300000-045350000-545400000-1

II.2.3) A TELJESÍTÉS HELYE:

1065 Budapest, Nagymező u. 22-24.


NUTS KÓD: HU 102

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

Felújítással érintett terület:pince: 553,97 m2földszint: 111,81 m2I. félemelet: 109,01 m2II. félemelet: 570,39 m2III. fél emelet: 301,48 m2összesen:1646,66 m2

Továbbá a Mikroszkóp Színpad és a Thália Színház működésének, üzemeltetésének integrálása gépészeti, elektromos és biztonságtechnikai szempontokból összesen kb. 6 000 m2 –en

II.2.5) Értékelési szempontokAz alábbiakban megadott szempontok:

Legjobb ár-érték arány szempontja szerint (Kbt. 76. § (2) bek. c.) pont), az alábbi részszempontok figyelembe vételével.

1. részszempont: Egyösszegű nettó ajánlati ár tartalékkeret nélkül, melynek súlyszáma: 60,

2. részszempont:

A kötelező jótállási időn felül vállalt jótállási hónapok száma, melynek súlyszáma: 20Ajánlatkérő maximálisan 36 hónap többlet jótállást értékel, az ezen felüli vállalásokat akként értékeli, mint a 36 hónapos vállalásokat.

3. részszempont:

Felelős műszaki vezetők alkalmassági követelményként előírt szakmai tapasztalatát meghaladó többlet szakmai tapasztalat, melynek súlyszáma:10

Ajánlatkérő maximálisan 36 hónap többlet tapasztalatot értékel, az ezen felüli tapasztalatot akként értékeli, mint a 36 hónapos tapasztalatot.

3.1 alszempont:

MV-É minősítésű Felelős műszaki vezető alkalmassági követelményként előírt szakmai tapasztalatát meghaladó többlet szakmai tapasztalat, melynek súlyszáma:4

3.2 alszempont:

MV-ÉV minősítésű Felelős műszaki vezető alkalmassági követelményként előírt szakmai tapasztalatát meghaladó többlet szakmai tapasztalat, melynek súlyszáma:3

3.3 alszempont:

MV-ÉG minősítésű Felelős műszaki vezető alkalmassági követelményként előírt szakmai tapasztalatát meghaladó többlet szakmai tapasztalat, melynek súlyszáma:3

4. részszempont:


Hátrányos helyzetű munkavállalók (1991. évi IV. törvény 57./B. § (4) bek. szerint) alkalmazásának vállalása a teljesítés során, melynek súlyszáma: 10

Az ajánlatok értékelése két tizedes jegy pontossággal történik.

II.2.6) Becsült érték:

II.2.7) A szerződés időtartama: Az időtartam hónap(ok)ban a szerződés megkötésétől számítva: Az időtartam munkanapokban a szerződés megkötésétől számítva: Kezdési időpont: 2018.05.02. Befejezési időpont: 2018.10.30.

A szerződés nem meghosszabbítható.

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)

II.2.9) Változatokra vonatkozó információkElfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) Igen nem X

II.2.10) Opciókra vonatkozó információkOpciók Igen nem X

II.2.11 Információ az elektronikus katalógusokról Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk

Igen nem X

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Igen nem X

II.2.13) További információ:


III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉSMŰSZAKI INFORMÁCIÓK

III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

A kizáró okok felsorolása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben fennállnak a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g)-k), m) és q.) pontja szerinti kizáró okok.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírt nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.

Az ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját illetően arról kell nyilatkoznia, hogy olyan társaságnak minősül-e, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, vagy nem képes megnevezni.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.

A Kbt. 67.§ (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint adott esetben alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetet. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani..Az ajánlatkérő a Kbt. 74.§ (1) bekezdés a) pontja szerint köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll.Ajánlatkérőnek a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a fent meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.


Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: SZ1.)Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha a letelepedése szerinti ország cégnyilvántartásában nem szerepel. SZ2.)Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha nem szerepel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő a nyilvános adatbázisokból ellenőrzi, külön igazolás becsatolása nem szükséges.


III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

P1.)A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja, illetőleg a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdésének c) pontja alapján az ajánlattevőnek csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladását közvetlenül megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítési, illetve épületfelújítási munkák) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az árbevételi adatok rendelkezésre állnak.

P2.) A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja, illetőleg a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdésének b) pontja alapján az ajánlattevőnek csatolnia kell saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét).Ha az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges;

Ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja 450 millió forintot.

Ha az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés b) szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő vagy részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

A fenti alkalmassági követelményeknek ajánlattevő más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7)-(8) bek. foglalt előírások szerint.Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

Ajánlatkérő első körben a Kbt. 114.§ (2) bek, szerinti nyilatkozat alapján ellenőrzi az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, mely szerint ajánlattevő kizárólag arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelményeknek megfelel,


második körben a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti felhívásra kerül sor.

Az alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása

P1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyával (magasépítési, illetve épületfelújítási munkák) azonos tevékenységéből származó árbevétele összesen nem érte el a 450 millió forintot.

P2.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző legfeljebb három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti éve közül bármely két évben az üzleti tevékenységből származó eredménye nulla, illetve negatív volt.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

M1.) A Kbt.65. § (1) bekezdés b.) pontjára tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetésével.Az ismertetés minimum a következő adatokat tartalmazza:

a teljesítés idejét (tól- ig) és helyét, a szerződést kötő másik fél nevét és elérhetőségét; a szerződés tárgyát, mennyiségét, nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően

történt.

A referencia igazolása a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 22. § (3) bekezdése alapján,a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell történjen.

M2.) A Kbt.65. § (1) bekezdés b.) pontjára tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Az igazolás körében becsatolandó dokumentumok:

A szakember iskolai végzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolatban. Szakember szakmai önéletrajza saját kezű aláírásával. A szakember rendelkezésre állási nyilatkozata, melyben nyilatkozik, hogy az

ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.

M3. A Kbt.65. § (1) bekezdés b.) pontjára tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés f) pontja alapján a környezetvédelmi intézkedéseiről szóló tanúsítványok becsatolásával, figyelembe véve a 24. § (4) bekezdésében foglalt alábbi feltételeket is:

(4) Ha az ajánlatkérő az ajánlattevőnek vagy részvételre jelentkezőnek - a 21. § (2) bekezdés f) pontja vagy a 21. § (3) bekezdés g) pontja tekintetében - bizonyos környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelősége tanúsításához független szervezet által kiállított tanúsítvány benyújtását írja elő, akkor az uniós környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerre (EMAS), a szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi


vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételéről és a 761/2001/EK rendelet, a 2001/681/EK és a 2006/193/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2009. november 25-i 1221/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 45. cikke szerint elismert egyéb környezetvédelmi vezetési rendszerekre, illetve az akkreditált szervek releváns európai vagy nemzetközi szabványain alapuló egyéb környezetvédelmi vezetési szabványokra kell hivatkoznia. Az ajánlatkérő köteles elfogadni az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű környezetvédelmi vezetési intézkedések egyéb bizonyítékait, ha a szóban forgó gazdasági szereplőnek - neki fel nem róható okokból - nem volt lehetősége az említett tanúsítványokat az előírt határidőn belül megszerezni, feltéve, hogy a gazdasági szereplő bizonyítja, hogy ezen intézkedések egyenértékűek az alkalmazandó környezetvédelmi vezetési rendszer által előírtakkal.

M4. A Kbt.65. § (1) bekezdés b.) pontjára tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés j) pontja alapján a minőségbiztosítási intézkedéseiről szóló tanúsítványok becsatolásával, figyelembe véve a 24. § (3) bekezdésében foglalt alábbi feltételeket is:

(3) Ha az ajánlatkérő az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező bizonyos minőségbiztosítási szabványoknak való megfelelősége tanúsításához független szervezet által kiállított tanúsítvány benyújtását írja elő - ideértve a fogyatékosok számára biztosított hozzáférésére vonatkozó szabványokat is -, akkor a vonatkozó európai szabványsorozatnak megfelelő szervezet által tanúsított, a vonatkozó európai szabványsorozaton alapuló minőségbiztosítási rendszerekre kell hivatkoznia. Az ajánlatkérő köteles elfogadni az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait, ha a szóban forgó gazdasági szereplőnek - neki fel nem róható okokból - nem volt lehetősége az említett tanúsítványokat az előírt határidőn belül megszerezni, feltéve, hogy a gazdasági szereplő bizonyítja, hogy a javasolt minőségbiztosítási intézkedések megfelelnek az előírt minőségbiztosítási szabványoknak.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(közbeszerzés) meghatározása:

M1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 db az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt és legfeljebb 8 éven belül megkezdett, a szerződésnek megfelelően teljesített referencia munkával, mely referencia munka az alábbi munkák végzésére vonatkozott:

minimum 1200 m2 alapterületű meglévő közhasználatú építmény átalakítása/felújítása, mely felújítás/átalakítás magában foglalta az épület teljes építészeti-, épületgépészeti-, épületvillamossági és belsőépítészeti felújítását/átalakítását

M2.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:

a.) legalább 1 fő, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységről szóló 266/2013.Korm.rend szerinti MV-É (Építési szakterület) kódú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez, kamarai névjegyzékbe történő felvételhez szükséges, vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és gyakorlati idővel, így 3 év szakmai gyakorlati idővel és okleveles építészmérnök vagy okleveles építőmérnök végzettséggel,vagy 4 év szakmai gyakorlati idővel és építészmérnök


vagy építőmérnök végzettséggel rendelkező szakemberrel

b.) legalább 1 fő,az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységről szóló 266/2013.Korm.rend. szerinti MV-ÉV (Építményvillamossági szakterület) kódú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez, kamarai névjegyzékbe történő felvételhez szükséges vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és gyakorlati idővel, így 3 év szakmai gyakorlati idővel és okleveles villamosmérnök végzettséggel,vagy 4 év szakmai gyakorlati idővel és villamosmérnök végzettséggel rendelkező szakemberrel

c.) legalább 1 fő, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységről szóló 266/2013.Korm.rend. szerinti MV-ÉG (Építménygépészeti szakterület) kódú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez, kamarai névjegyzékbe történő felvételhez szükséges vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és gyakorlati idővel, így 3 év szakmai gyakorlati idővel és okleveles gépészmérnök épületgépészeti szakirány vagy okleveles létesítmény mérnök épületgépészeti szakirány végzettséggel vagy 4 év szakmai gyakorlati idővel és gépészmérnök épületgépész szakirány végzettséggel rendelkező szakemberrel.

d.) Legalább 1 fő munkavédelemért felelős középfokú munkavédelmi végzettségű szakember, aki a jogosultság megszerzésétől számított legalább 36 hónapos szakmai gyakorlattal rendelkezik az építőipari munkavédelmi koordináció területen.

Egy szakember csak egy követelménynek való megfelelést igazolhat.

M3.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik MSZ EN ISO 14001. környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) szabvány előírásainak megfelelő tanúsítvánnyal;

M4.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik építés-kivitelezés tevékenységre vonatkozó MSZ EN ISO 9001 minőségirányítási rendszer (MIR) szabvány előírásainak megfelelő tanúsítvánnyal.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információkA szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja

Igen nem X

A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik

Igen nem X

III.1.6) A szerződés biztosítékai:

Késedelmi kötbér:

Késedelembe esik a Vállalkozó, ha a vállalkozási szerződésben előírt határidőben érdekkörében felmerült ok (ide nem értve az Ajánlatkérő által elfogadott akadályközlést) miatt a Vállalkozó nem tudja tartani az általa, ajánlatában vállalt, jelen szerződésben


meghatározott teljesítési véghatáridőt, úgy késedelembe esik. A Vállalkozó késedelmi kötbér megfizetésére köteles, amennyiben az ajánlatában vállalt és a szerződésben rögzített határidőhöz képest késedelmesen teljesít. Felek megállapodnak abban, hogy késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke a teljes nettó (tartalékkeret nélküli) vállalkozói díj 1%-a naponta, maximum mértéke a teljes nettó (tartalékkeret nélküli) vállalkozói díj 30%-a. A késedelmi kötbér a kötelezettségre irányadó teljesítési határidő eredménytelen elteltét követő első naptól jár. A Felek kifejezetten megállapodnak, hogy a késedelmi kötbér mértékét a megajánlott vállalkozói díjra és teljesítési határidőre is tekintettel nem tekintik túlzott mértékűnek.

A késedelmi kötbér érvényesítése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítés alól.

A kötbérterhes határidő 30 nappal történő túllépése esetén ajánlatkérőként szerződő félnek jogában áll választása szerint – a szerződésszegés következményeinek érvényesítése mellett – a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Amennyiben a késedelmes teljesítéssel érintett napok száma eléri a 30. napot, úgy a 31. késedelemmel érintett naptól kezdődően nyertes ajánlattevővel szemben ajánlatkérő meghiúsulási kötbért (is) követelhet a szerződéstől való elállás jogának gyakorlása mellett. A késedelmi kötbér mértéke elsődlegesen az ajánlattevő részére teljesítendő ellenszolgáltatásból kerül visszatartásra, másodsorban ellenszámla kibocsátásával.

Meghiúsulási kötbér:

A teljesítés Vállalkozó érdekkörében felmerült bármilyen okból történő meghiúsulása (így különösen, ha Vállalkozó a teljesítést megtagadja vagy Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatt Megrendelő a szerződést felmondja vagy szerződés teljesítése Vállalkozó érdekkörében felmerült okból ellehetetlenült) esetén Megrendelő meghiúsulási kötbér érvényesítésére jogosult, a meghiúsulási kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj 30 %-a, esedékessége a meghiúsulás tényének bekövetkezését követő nap. A Felek kifejezetten megállapodnak, hogy a meghiúsulási kötbér mértékét a megajánlott vállalkozói díjra és teljesítési határidőre is tekintettel nem tekintik túlzott mértékűnek.

A meghiúsulási kötbér összegébe a meghiúsulásig terjedő időre fizetendő késedelmi, hibás teljesítési kötbér összege beszámít

Teljesítési biztosíték: Vállalkozó köteles a szerződés teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti formában teljesítési biztosítékot bocsátani Megrendelő rendelkezésére. A teljesítési biztosíték a teljes nettó (tartalékkeret nélküli) ellenszolgáltatás 5%-a. A biztosítékot Vállalkozó legkésőbb a szerződéskötést követő 14 napon belül köteles szolgáltatni és a sikeres átadás- átvételi eljárás időpontját követő 3 munkanapon belül visszajár vagy jólteljesítési biztosítékba fordul át Vállalkozó nyilatkozata alapján.

Jótállási biztosíték: A Kbt. 134.§ (3) bek. szerint a teljes (Áfa nélkül számított) nettó vételár 5 %-a, mely a az átadás-átvételi eljárást követően, de legkésőbb az átadás-átvételi eljárásra vonatkozó jegyzőkönyv átadását követő napig kell maradéktalanul a Megrendelő rendelkezésére bocsátani és a jótállás idő végégi kell fenn állnia. Amennyiben a Vállalkozó a jótállási kötelezettségeit nem vagy nem megfelelően teljesíti, úgy az Megrendelő a mással elvégeztetett vagy saját maga által elvégzett jótállási munkák ellenértékét jogosult a Jótállási biztosíték terhére érvényesíteni. A végszámla


kifizetésének feltétele a jótállási biztosíték megfelelő rendelkezésre bocsátása, illetve a Kbt. 134. § (7) bek. szerintiek alkalmazása esetén Megrendelő a jótállási biztosíték összegével csökkentett mértékben fogja ajánlattevő végszámláját kifizetni. A jótállási biztosítékot az átadás-átvételi eljárást követően, de legkésőbb az átadás-átvételi eljárásra vonatkozó jegyzőkönyv átadását követő napig kell maradéktalanul az ajánlatkérőként szerződő fél rendelkezésére bocsátani. A Vállalkozó a biztosítéki formák tekintetében az egyikről a másikra áttérhet, de a jótállási biztosítéknak a jótállási időszak végéig kell érvényben maradnia.

Jótállás ideje minimum 24 hónap, illetve az értékelési szempontként figyelembe vett időtartam, kezdete a sikeresen lezárt műszaki átadás-átvételi eljárás napja.

A teljesítési biztosíték és jótállási biztosíték esetében a Kbt. 134.§ (4) –(5) bek. irányadó. Azaz a teljesítési- és a jótállási biztosíték rendelkezésre álló összege a Megrendelő követelésének kielégítésével csökken.

III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Az ajánlattétel a szerződés és a kifizetés pénzneme HUF.

Ajánlatkérő kötelezettséget vállal arra, hogy az esedékes vállalkozói díjat a teljesítés igazolását követően, a Vállalkozó által benyújtott számla kézhezvételétől számított 30 napon belül utalja át Vállalkozó bankszámlájára, figyelembe véve a Kbt. 135.§ (1) és az (5)-(6) bekezdéseiben és a Ptk. 6:130. § (1) - (2) bekezdésében foglaltak szerint történik.

Ajánlatkérő a kifizetések során alkalmazni fogja a 322/2015 (X.30) Korm. rendelet 32/A és 32/B szakaszaiban foglalt előírásokat is.

A Vállalkozó az alábbi ütemezésben jogosult részszámla benyújtására:A Vállalkozó előleg igénylése esetén (maximálisan 10% előleg igényelhető) 1 db előlegbekérő, ezen túlmenően 4 db részszámla (ideértve a végszámlát is) benyújtására jogosult, az alábbi ütemezés szerint:

1. részszámla benyújtásának feltételei: az építési munka Megrendelő megbízott műszaki ellenőre által igazolt 20%-os készültségekor, a részszámla összege: a vállalkozási díj 20 % - a

2. részszámla benyújtásának feltételei:az építési munka Megrendelő megbízott műszaki ellenőre által igazolt 40%-os készültségekor, a részszámla összege: a vállalkozási díj 20 % - a



A részszámlák benyújtásának feltétele az Ajánlatkérő műszaki ellenőre által kibocsátott teljesítési igazolás. A végszámla a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követően nyújtható be, ugyancsak az Ajánlatkérő műszaki ellenőrének teljesítés-igazolását követően.


A végszámla benyújtásának feltételei:az építési munka Megrendelő megbízott műszaki ellenőre által igazolt 100%-os készültségekor, a végszámla összege: a vállalkozási díj fennmaradó 20 %-a, melyből az előleg összege levonásra kerül.

III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevők részére gazdálkodó szervezet létrehozását.

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek.

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)

III.2.2) A szerződéssel teljesítésével kapcsolatos feltételek:

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

Igen nem X


IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) MeghatározásKbt. 113. § (5) bekezdés szerinti nyílt eljárás.

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentesére irányuló információ

IV.1.4:) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)

[ ] Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.

IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

[ ] Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)

IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő

2018.03.22. - én 11:00 óra

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma:

IV.2.4) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók:

Az EU következő hivatalos nyelvei: HU


IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 60 nap

IV.2.6) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum: 2018.03.22. –én 11:00 óraHelyszín: Thália Színház Nonprofit Kft. gazdasági igazgatóság titkársága

1065 Budapest, Nagymező u. 22-24. I. emelet

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: A Kbt. 68. § szerint.igen Xnem


VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegére vonatkozó információkA közbeszerzés ismétlődő jellegűIgen nem X

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

[ ] A megrendelés elektronikus úton történik

[ ] Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak

[X] A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk

VI.3.1) Feltételes közbeszerzés

Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.

Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:

VI.3.2) Az ajánlati biztosíték

X Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.

Az ajánlati biztosíték mértéke: egy millió forint

A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10300002-10614270-49020017

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:Amennyiben az ajánlati biztosítékot az összeg átutalásával teljesíti ajánlattevő, akkor az átutalás igazolásáról szóló igazolást kell az ajánlatban elhelyezni.Amennyiben az ajánlati biztosítékot pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel teljesíti ajánlattevő, akkor az erről szóló dokumentum eredeti példányát kell az ajánlathoz csatolnia oly módon, hogy a dokumentum az ajánlat épségének megsértése nélkül felhasználható legyen.

VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk: Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.

A konzultáció időpontja és helye:

VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele

X Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni


a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében 2

Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése: nem

VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében

Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja : -

VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ

Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.

Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:

VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

alsó pontszám 1:

felső pontszám:10

VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:

1. részszempont esetében:

Egyösszegű nettó ajánlati ár tartalékkeret nélkül

Az elbírálás módszere:

Közbeszerzési Hatóság KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21. számában megjelent útmutatója szerint az fordított arányosítás módszerével a következő képlet szerint:

ahol:P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa (10 pont) Pmin: a pontskála alsó határa (0 pont)


minminmax PPPAA

Pvizsgált

legjobb

http://ehr.kozbeszerzes.hu/ehr/

A legjobb: a legelőnyösebb megajánlható ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb nettó érték)

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme, nettó összege;


A kötelező jótállási időn felül vállalt jótállási hónapok száma


Közbeszerzési Hatóság KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21. számában megjelent útmutatója szerint az egyenes arányosítás módszerével a következő képlet szerint:

P= Avizsgált /Alegjobb (Pmax-Pmin)+Pmin

ahol: P= pontszám

Pmax:Pontskála felső határa

Pmin: Pontskála alsó határa

Alegjobb:A legelőnyösebb megajánlható tartalmi elem (36 hónap)

Alegrosszabb: A legelőnytelenebb tartalmi elem

Avizsgált: A vizsgált ajánlat tartalmi eleme


Felelős műszaki vezetők alkalmassági követelményként előírt szakmai tapasztalatát meghaladó többlet szakmai tapasztalat.


Közbeszerzési Hatóság KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21. számában megjelent útmutatója szerint az egyenes arányosítás módszerével a következő képlet szerint:

P= Avizsgált /Alegjobb (Pmax-Pmin)+Pmin

ahol: P= pontszám

Pmax:Pontskála felső határa

Pmin: Pontskála alsó határa

Alegjobb:A legelőnyösebb megajánlható tartalmi elem (36 hónap)


Alegrosszabb: A legelőnytelenebb tartalmi elem

Avizsgált: A vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Ajánlatkérő az alkalmassági követelményként előírt gyakorlati időn felül a maximum 36 hónap többlet gyakorlati időt értékeli. Ajánlatkérő maximum pontszámmal értékeli azon szakembereket, akik az előírt minimum gyakorlati időn felül, további hónap bontásban megadott szakmai tapasztalatot mutatnak be. A jogosultsággal rendelkező szakember tekintetében a jogosultság megszerzését követő 60 hónapon felüli szakmai gyakorlat vehető figyelembe, míg a jogosultsággal nem rendelkező szakember tekintetében a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton túli 60 hónapos szakmai gyakorlaton felüli szakmai tapasztalat vehető figyelembe.Kizárólag a felhívás III.1.3) M2.) alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember vehető figyelembe az értékelés szempontjából, továbbá amennyiben ajánlattevő többlettapasztalatot kíván igazolni, úgy a szakember önéletrajza már az ajánlatban csatolandó figyelemmel a Kbt. 76. § (13) bekezdésére.A szakmai gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolható. A csatolt szakmai önéletrajzból egyértelműen ki kell derülnie: A szakember által ellátott feladat tárgyának, és a szakember által ellátott feladat időtartamának (legalább év, hó megjelöléssel), mely az értékelés alapadatának minősül a szakember végzettségének, valamint az értékelési szempontnak megfelelően megajánlott összhónap számnak. Figyelemmel arra, hogy az alkalmassági minimumkövetelményt előírt ír szakmai tapasztalat nem kerül értékelésre, a megajánlott összhónapot ezen felül kérjük megadni. Amennyiben a szakember nem rendelkezik további tárgyi szakmai tapasztalattal, úgy 0 hónap kerül megajánlásra, mely 0 pontot ér.


Hátrányos helyzetű munkavállalók (1991. évi IV. törvény 57./B. § (4) bek. szerint) alkalmazásának vállalása a teljesítés során.

Amennyiben ajánlattevő vállalja a hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazását a teljesítés során úgy az 10 pontot ér, ha nem vállalja , akkor 0 pontot kap.

VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ

Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.

VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)

X Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.

Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.

VI.3.12) További információk:

1.) A közbeszerzési dokumentumot ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi


határidő lejártáig. A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. Annak érdekében, hogy ajánlattevő, vagy alvállalkozója bizonyítsa, hogy a dokumentációt letöltötte az ajánlatkérő honlapjáról, szükséges a fenti címen található regisztrációs lap visszaküldése (kitöltve a szükséges adatokkal) a [email protected] címre.Az ajánlat összeállításának költségét az ajánlattevő viseli. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy a regisztrációs lapot a dokumentáció letöltését követően közvetlenül küldjék vissza, mert ajánlatkérő csak így szerez tudomást arról, hogy érdeklődnek az eljárás iránt, és csak a regisztrációs lapot visszaküldőknek tudja az eljárás során keletkező további dokumentumokat megküldeni.

2.) Az ajánlatot 1 eredeti példányban és elektronikus adathordozón (CD-n vagy DVD-n, jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf. file-ban kell benyújtani. Az ajánlat példányait a biztonságos kezelés érdekében nem átlátszó csomagban/borítékban kell elhelyezni, lezárni és az ajánlati felhívásban megjelölt helyre eljuttatni.Az ajánlat eredeti példányát lapozhatóan össze kell fűzni.Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.A borítékon/csomagon fel kell tüntetni:az ajánlattevő nevét és címét;a benyújtás címét;a következő feliratot:


mailto:[email protected]

„Thália Színház rekonstrukció II. Mikroszkópszínpad átépítése”

„TILOS FELBONTANI AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ LEJÁRTA ELŐTT !!!

Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.

3.) Benyújtandó a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólap, a 68.§ (4) bekezdése szerinti adatokkal.

4.) Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti tartalommal (eredeti), valamint nyilatkozatát a Kbt. 66.§ (4) bekezdése szerint arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.

5.) Ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát a Kbt. 114.§ (2) bekezdése szerint.

6.) Amennyiben Ajánlattevő az előírt alkalmassági feltételeknek más szervezet kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni (és ezt az ajánlatában megfelelően jelezte), úgy csatolandó a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezettel kötött - erre vonatkozó - szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat legalább a Kbt. 65.§ (7) bekezdés szerinti tartalommal.

7.) Benyújtandó az ajánlattevő, az ajánlatban nyilatkozatot tevő, a Kbt. 65.§ (1) bekezdés b)-c) pont szerinti alkalmasság igazolásához kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) aláírási címpéldányának (vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintájának) egyszerű másolati példánya, akik aláírásukkal ellátták az ajánlatot (ajánlatban szereplő iratot).Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá, az általuk aláírt meghatalmazás másolati példányát is csatolni kell az ajánlathoz. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírásmintáját is. Egyéni vállalkozó és magánszemély ajánlattevő/alkalmasságot igazoló szervezet esetén Ajánlatkérő elfogadja a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt aláírási-mintát.Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén az adott ország szerinti olyan dokumentum benyújtása szükséges eredeti nyelven és felelős magyar fordításban, amelyből megállapítható az aláíró cégjegyzésre való jogosultsága.

8.) Ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát a bizalmas adatkezelésről, az eljárás során az ajánlattevő tudomására jutott információk megtartásáról, a szerződésben feltüntetendő adatokról és a szerződés teljesítése során kapcsolattartó személy(ek)ről, valamint nyilatkozatát arról, hogy az ajánlat eredeti és az elektronikus példánya mindenben megegyezik.


9.) Ajánlatkérő az Ajánlattevők cégjegyzésének adatait a www.e-cegjegyzek.hu weboldalon ellenőrzi. Amennyiben az említett weboldalon az ajánlattevőnek, cégjegyzési adatai nem találhatóak meg, akkor az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonato(ka)t eredetiben vagy egyszerű másolatban az ajánlathoz csatolni szükséges. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén kizárólag akkor kötelező cégkivonat benyújtása, amennyiben az nem ellenőrizhető (kérjük szíveskedjenek a megfelelő elektronikus elérhetőséget rögzíteni, amennyiben elérhető és a megfelelő magyar nyelvű fordítást csatolni), illetve nem érhető el a Kbt. 69.§ (11) bek. szerint. Nem cég keretében folytatott tevékenységek esetében - a működési formának megfelelően - a nyilvántartó bíróság/költségvetési szerv/kamara, egyéni vállalkozók esetén a vállalkozói igazolvány másolata csatolandó (amennyiben az adatokat az ajánlatkérő magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartásból ingyenesen nem tudja ellenőrizni).Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevők esetén a letelepedése szerinti ország hivatalos nyilvántartása szerinti az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi releváns dokumentum nyújtandó be egyszerű másolatban eredeti nyelven és felelős magyar fordításban.

10.) A Kbt. 57.§ (2) bekezdés szerint az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, akik az ajánlatkérőnek a regisztrációs lapot visszaküldte, igazolandó, hogy a dokumentációt letöltötte. A dokumentáció másra nem ruházható át.

11.) Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást (konzorciumi megállapodást), mely legalább az alábbiak szerint tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg aki a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak, illetve szerepelni kell benne, hogy a teljesítést milyen százalékos arányban osztják meg a felek egymás között, tartalmazza a vezető konzorciumi tag megjelölését, aki felel a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés végrehajtásáért, a kifizetéseket is beleértve. A megállapodásnak az ajánlat benyújtásának napján érvényesnek és hatályosnak kell lennie, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függhet felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől és harmadik személy illetve hatóság jóváhagyásától. A közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők tételes megjelölését.

12.) Egyéb, az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentum, valamint a Kbt. előírásai szerint becsatolandó és a fentiekben nem részletezett dokumentum, amely az ajánlat teljességéhez, érvényességéhez szükséges, a vonatkozó előírások szerint.


13.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 44.§-ban foglaltakra. Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 44. § (1) bekezdése alapján az ajánlatának egy részét üzleti titoknak minősíti és ezáltal annak nyilvánosságra hozatalát megtiltja, úgy indokolást köteles csatolni ajánlatához, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. Ezzel kapcsolatban felhívjuk az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 44. § (2)-(4) bekezdésében foglaltakra! Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy a fentiek alapján üzleti titoknak minősített információkat az ajánlatban elkülönített módon, a papír alapú példány esetén külön kötetben, míg az elektronikus példány esetén külön file-ban kell csatolni. Az előzőekben leírtaknak nem megfelelően elhelyezett dokumentumokat - figyelemmel a Kbt. 43.§ (2) bekezdésében foglaltakra is - Ajánlatkérőnek nem áll módjában üzleti titokként kezelni.

14.) A benyújtandó dokumentumok - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújthatók, kivéve, ha az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban másképp rendelkezik. Eredeti dokumentum előírása esetén a dokumentum benyújtható hiteles másolati példányban is, ebben az esetben a hitelesítésnek eredetinek kell lennie. A Kbt. 47.§ (2) bekezdésének megfelelően az ajánlat eredeti példányának Kbt. 66.§ (2) bekezdés szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.

15.) A nem a megadott valutanemben rendelkezésre álló adatok vonatkozásában az átszámítás alapját árbevétel esetén az MNB által az érintett év utolsó napján, referenciák tekintetében a teljesítés napján közzétett deviza középárfolyamok képezik. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, akkor az átszámítás alapját az adott devizára az ajánlattevő letelepedése szerinti ország központi bankja által a fentiek szerint megadott napon érvényes devizaárfolyamon számított euró ellenérték képezi.

16.) Az ajánlattevő - az ajánlattétellel összefüggésben, a megfelelő ajánlattétel érdekében - a Kbt. 56. § alapján kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban az ajánlati felhívás I. 3. pontjában megadott elérhetőségen keresztül.

17.) Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, és felhívja a figyelmet a Kbt. 71.§ (3) és (8) bekezdésében foglalt, nem hiánypótolható tényezőkre.

18.) Az ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 131. § (4) bekezdését, azaz, az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatkérő az ajánlatok bírálati szempont szerinti értékelése alapján a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köt szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelöli.

19.) Az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumok közötti eltérés esetében az ajánlati felhívásban foglaltak az irányadóak.


20.) A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletek rendelkezései az irányadóak.

21.) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 36.§-ában foglaltakra, miszerint:„Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében -a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen,b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt,c) más ajánlatot benyújtó ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [Kbt. 65. § (7) bekezdés].”

22.) Ajánlatkérő ezúton hívja fel a figyelmet a Kbt. 138-139.§-ban foglaltakra.

23.) A közbeszerzési dokumentumban található szerződéstervezet elfogadása az ajánlat érvényességi feltétele, annak csatolása az ajánlatban nem szükséges.

24.) Az ajánlati felhívásban előírt valamennyi alkalmassági feltétel és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak).

25.) Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (5) bekezdésére tekintettel előírja, hogy az ajánlattevők tájékozódjanak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. Az ajánlatkérő az eljárás során ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e ellent a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti követelményeknek.

26.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatban benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni.

27.) A közbeszerzési eljárás nyelve magyar. Az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás során mindennemű levelezés, írásbeli és szóbeli cselekmény magyar nyelven történik. A joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. Ajánlatkérő a fentiekre tekintettel idegen vagy részben idegen nyelvű okiratokat, nyilatkozatokat nem fogad el. Abban az esetben, amennyiben a nyilatkozat vagy okirat egészben vagy részben nem magyar nyelven kiállított, az Ajánlattevő által készített vagy készíttetett felelős fordítást kell csatolni közvetlenül a nyilatkozat vagy okirat után, melynek szöveghűségét cégszerű aláírással kell igazolni.


28.) Az ajánlat postai megküldése esetén az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának napján az ajánlattételi határidőig be kell érkeznie. Az ajánlat beadási módja megválasztásának minden következményét az ajánlattevő köteles viselni! Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy csak az ajánlati felhívás I.3) pontjában megadott pontos címre, az ajánlattételi határidő lejártáig beérkezett ajánlatokat tekinti beérkezettnek. A téves, vagy nem pontos címre benyújtott/beérkezett ajánlatok elirányításából eredő következményeket Ajánlattevő köteles viselni!

29.) A teljes ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.

30) Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát, értékelését valamint valamennyi eljárási cselekményt a hirdetménnyel induló nyílt eljárások szabályai szerint folytatja le.

31.) Ajánlatkérő nem kívánja alkalmazni a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

32). Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén csatolja be a céginformációs szolgálathoz benyújtott változásbejegyzési kérelmét, és annak érkezéséről a céginformációs szolgálat által megküldött igazolást.

33.) Amennyiben az ajánlati felhívásban szereplő valamelyik határidő nem munkanapra esne, akkor a határidő a következő munkanap, ugyanabban az időpontban jár le.

34.) Tájékoztatjuk az ajánlattevőket, hogy az alkalmassági követelményeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határoztuk meg a következő pontokban:.Műszaki-szakmai alkalmassági követelmények: P1.; P2.; M1. – M4. pontokban

35). Érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlattevő, ha nem rendelkezik építés-kivitelezés tevékenységre vonatkozó OHSAS 18001 / MSZ 28001. munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítási rendszer (MEBIR) szabvány előírásainak megfelelő tanúsítvánnyal.

36.) Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó:Burg Péter, lajstromszáma: 00366

37.) Tekintettel arra, hogy a jelen közbeszerzési eljárás tárgya építési beruházás, a 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 26. §-a szerint az ajánlattevőként szerződő fél köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára, a szerződés szerinti kivitelezési tevékenységet magába foglaló, összkockázati típusú felelősségbiztosítást (továbbiakban: Biztosítás) kötni vagy a meglévőt a jelen szerződésre kiterjeszteni és azt a szerződés teljes időtartama alatt érvényben tartani. A megkötött Biztosítás akkor megfelelő, ha annak fedezeti összege eléri az évi 150 millió forint, káreseményenként pedig 20 millió forint összeget, és a felelős műszaki vezetői tevékenységre is kiterjed, mint munkáltatói felelősségbiztosítás 5millió Ft/ kár és 10 millió Ft/év fedezeti összeggel.38. ) Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart:Időpontja. 2018.03.12.-én 14:00 órakortalálkozás: Thália Színház főbejárata előtt (1065 Budapest, Nagymező u. 22-24.)


V.5) E hirdetmény feladásának dátuma: 2017.03.04.


II. AZ AJÁNLAT KÉSZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÚTMUTATÓ

1. AZ ELJÁRÁS ISMERTETÉSE

A közbeszerzési eljárás lebonyolítása során a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 112. § (1) bek. b.) pontja alapján a Kbt. Második Része szerinti eljárási szabályok kerülnek alkalmazásra a Kbt. 113. § és a 114. §-ban foglalt eltérésekkel.

Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül, az ajánlatban foglaltak alapján bírálja el. Az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásával, illetve azok felbontásával egyidejűleg ajánlati kötöttsége keletkezik, amely azt jelenti, hogy az ajánlatot a későbbiek során már nem lehet módosítani.

A fent hivatkozott szabályok szerinti eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, akik a felhívást és a dokumentációt az ajánlatkérő honlapjáról letöltötték, és ezt a tényt a regisztrációs lap ajánlatkérő részére történő visszaküldésével igazolták. A dokumentáció másra nem ruházható át.

A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)től nem követeli meg gazdálkodó szervezet alapítását.

A Kbt. 3. § szerinti értelmező rendelkezések ide vonatkozó részei:

Ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be.

Alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve

a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzib) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját,c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót.

Gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy személyesjoga szerint jogképes szervezet, vagy ilyen személyek vagy szervezetek csoportja, aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja.

2. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Az ajánlattevő felel azért, hogy a felhívásban előírt információk, adatok, tények megfelelő tartalommal kerüljenek szerepeltetésre az ajánlatban.


Nem kielégítő információk következtében előálló helyzetért – így különösen, de nem kizárólag, az ajánlat érvénytelenné nyilvánításáért – az ajánlattevőt terheli a felelősség.

Az ajánlatadás nyelve a magyar. Amennyiben idegen nyelvű iratok, dokumentumok kerülnek benyújtásra, a magyar nyelvű fordítás mellékelése kötelező. Ajánlatkérő nem követeli meg a hiteles fordítás benyújtását, a Kbt. 47. § (2) bekezdésének megfelelően az ajánlattevő általi felelős fordítást is elfogadja. A lefordított anyagot cégjegyzésre jogosult személynek vagy meghatalmazottjának alá kell írnia és a következő megjegyzéssel kell ellátnia: "A magyar nyelvű fordítások tartalmukban és értelmükben teljes egészében megegyeznek az idegen nyelvű eredeti iratok tartalmával." Az ajánlattevő felelőssége, hogy a magyar nyelvű fordítás megfelelő legyen. Az ajánlatkérő nem köteles az idegen nyelvű irat tartalmát vizsgálni, de ennek jogát fenntartja, különösen, ha azt észleli, hogy a magyar nyelvű fordítás a valóságtól eltérő adatot tartalmaz és ez az eltérés a verseny tisztaságát veszélyezteti. Az idegen nyelven benyújtott irat, dokumentum és annak fordítása közötti eltérésből fakadó esetleges hátrányos jogkövetkezmények az ajánlattevőt terhelik.

Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az ajánlattevőnek kell viselnie.

3. AZ AJÁNLATI ÁR

Az ajánlati árat HUF-ban kell megadni.

4. AZ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG

Az ajánlattevő az ajánlattételi határidőtől számított 60 napig terjedő időszakra kötve van az ajánlatához, azt a benyújtását követően nem módosíthatja.

5. AZ AJÁNLATOT ALKOTÓ DOKUMENTUMOK

Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát két szakaszban végzi el, ezért az ajánlatban benyújtandó iratok (ajánlatot alkotó dokumentumok) köre is ehhez a két szakaszhoz igazodik.

A bírálat első szakaszában a kizáró okok fenn nem állásának, valamint a pénzügyi és gazdasági, továbbá a műszaki és szakmai alkalmasság igazolására szolgáló dokumentumokat nem kell benyújtani, hanem elegendő valamennyi ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állásáról, illetve az előírt alkalmassági feltételek meglétéről nyilatkoznia. A fenti iratokon kívül az ajánlatkérő által előírt valamennyi irat csatolandó az ajánlathoz.

A bírálat második szakaszában, a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő köteles az értékelési szempontokra figyelemmel csak a legkedvezőbb – illetve ha az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően úgy dönt, akkor az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb – ajánlattevőt felhívni megfelelő határidő kitűzésével az alkalmassági követelmények igazolására.

Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be.


6. AZ AJÁNLAT FORMÁJA ÉS ALÁÍRÁSA

6.1 Az ajánlat első lapja a fedlap, amelyen a következő információkat kell feltüntetni:1. ajánlattevő neve és címe, adószáma és cégjegyzékszáma2. kapcsolattartó személy neve, telefon és telefax száma, e-mail címe3. beszerzés tárgyának megnevezése

Az ajánlat második lapja a tartalomjegyzék, amely oldalszámokkal tünteti fel a becsatolt dokumentumok helyét az ajánlatban. Ezt követi az összes többi dokumentum, melynek felsorolása a 11. pontban található

6.2. Az ajánlat eredeti nyomtatott példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen.

6.3. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogad, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni.

6.4. Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.

6.5. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.

7. AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSA, LEZÁRÁSA ÉS JELÖLÉSE

7.1. Az ajánlattevőknek ajánlatuk eredeti nyomtatott példányát és a CD-t/DVD-t egy közösborítékban (csomagban) kell lezárniuk. Az ajánlatokat kérjük 1 példányban elektronikus adathordozón (CD vagy DVD lemez) isbenyújtani. Az elektronikus adathordózóan az ajánlatot, jelszó nélkül olvasható, de nemszerkeszthető PDF formátumban kérjük benyújtani. Az elektronikus adathordozón benyújtottpéldány tartalma mindenben egyezzen meg a papír alapú ajánlat tartalmával. Eltérés esetén apapír alapú ajánlatot vesszük figyelembe.

7.2 A borítékon (csomagon) fel kell tüntetni:

b) az ajánlat megnevezését (a beszerzés tárgyát), az ajánlattevő cégbejegyzési okmányokban szereplő nevét és székhelyét;

c) a borítékon (csomagon) fel kell tüntetni továbbá, hogy "Ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel".


7.3. Amennyiben a boríték (csomagolás) nincs lezárva és megfelelő jelöléssel ellátva, az ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért vagy idő előtti felbontásáért. Amennyiben az ajánlat postai úton kerül feladásra, akkor annak az ajánlattételi határidőig meg kell érkeznie ajánlatkérőhöz. Ajánlatkérő nem tudja elfogadni a postai késedelemből eredő hátrányos következmények mellőzésére irányuló ajánlattevői kérést. Ugyanezen követelmény alkalmazandó a futár útján történő továbbítás esetére is.

7.4. Az ajánlat akkor tekintendő határidőben benyújtottnak, ha az az ajánlattételi határidő lejártáig megérkezik az ajánlatkérő gazdasági igazgatóságára (1065 Budapest, Nagymező u. 22-24. I. emelet)

8. AZ AJÁNLAT ELBÍRÁLÁSA

8.1. Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálását két szakaszban végzi: először a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján az ajánlatok elbírálása során megvizsgálja, hogy az ajánlatok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.Az ajánlatkérő megállapítja, hogy mely ajánlat érvénytelen, és hogy van-e olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni.

8.2. Ajánlatkérő csak a fentiek szerint megfelelőnek talált ajánlatokat értékeli az értékelési szempontok szerint.Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.

8.3. Ha az igazolások benyújtására felkért ajánlattevő nem vagy az esetleges hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat (ideértve azt is, ha az igazolás nem támasztja alá a nyilatkozat tartalmát, vagy azzal ellentétes), az ajánlatkérő ezen ajánlattevő ajánlatának figyelmen kívül hagyásával az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel az igazolások benyújtására.

8.4. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Kbt. 69. § (6) bekezdés alapján az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására. (Ezzel a lehetőséggel az ajánlatkérő akkor élhet, ha az értékelés módszerét figyelembe véve valamelyik ajánlat figyelmen kívül hagyása esetén az ajánlattevők egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik.)


8.5. Ha az ajánlatkérőnek az ajánlatok bírálata során alapos kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan, bármikor öt munkanapos határidő tűzésével kérheti az érintett ajánlattevőt, hogy nyújtsa be a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolásokat.

9. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE

Ajánlatkérő a beérkezett ajánlatokat az ajánlati felhívás II.2.5. pontjában foglaltak szerintértékeli.

10. EGYÉB INFORMÁCIÓK:

10.1. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével, vagy - az eljárás nyertesének vissza-lépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) kötheti meg a szerződést, amennyiben az összegezésben a második helyezettet is megjelölte.

10.2. A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint kell eljárni.

10.3. Amennyiben az ajánlati felhívásban szereplő valamelyik határidő nem munkanapra esne, akkor a határidő a következő munkanap, ugyanabban az időpontban jár le.

10.4. Ahol a Kbt. vagy a törvény felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – egyszerű másolatban is benyújtható.

10.5. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatban – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.

10.6. Közös ajánlattétel esetén ajánlatkérő nem követeli meg a gazdasági társaság alapítását, de a nyertes ajánlattevőknek egyetemleges kötelezettséget kell vállalniuk a teljesítésért. Ajánlatban meg kell jelölni, hogy a közös ajánlattevők képviseletében ki jogosult eljárni, és csatolni kell a közös ajánlatot tevők együttműködési megállapodását is. Meg kell határozni az együttműködés kereteit, és a felelősségvállalás szabályait. Ajánlatkérő csak valamennyi ajánlattevő egyetemleges felelősségvállalását tartalmazó közös ajánlatot fogad el.

11. AZ AJÁNLAT TARTALMI KÖVETELMÉNYE:

A bírálat első szakaszában valamennyi ajánlattevő által csatolandó dokumentumok:

Információs adatlap, a dokumentáció II. fejezet (Útmutató) 6.1. pontja szerint.

Tartalomjegyzék a dokumentáció II. fejezet (Útmutató) 6. 1. pontja szerint


Felolvasólap a Kbt. 66. § (5) bekezdésének megfelelően (dokumentáció 1. számú melléklet).

Kizáró okok igazolása:

A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. §-a szerint az ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. (lásd a dokumentáció 2. és 3. számú melléklete)

A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és az alkalmasság igazolásához más gazdasági szereplőt(lásd a dokumentáció 4. számú melléklete). A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.

Ajánlattevő nyilatkozata az ajánlati feltételek és szerződéses feltételek elfogadásáról a Kbt. 66. § (2) bekezdés alapján (dokumentáció 5. számú melléklete).

Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősülnek-e.Kbt. 66. § (4) bekezdés alapján (dokumentáció 6. számú melléklete).

Nyilatkozat az elektronikusan benyújtott példány egyezőségérőlAz ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott példánya a papír alapú példánnyal megegyezik.(lásd dokumentáció 7. számú melléklete)

Gazdasági és pénzügyi, valamint a Műszaki-szakmai alkalmasság igazolása:Ajánlattevő ajánlatában arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. (lásd a dokumentáció 8. számú melléklete).

Folyamatban lévő változásbejegyzés igazolásaHa akár az ajánlattevő, akár az ajánlatban nevesített alvállalkozó cég és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet esetében változásbejegyzési eljárás van folyamatban, csatolni kell a céginformációs szolgálathoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a céginformációs szolgálat által megküldött igazolást.Nemleges nyilatkozat becsatolása is szükséges.(lásd dokumentáció 9. számú melléklete)

Aláírási címpéldányAjánlattevő csatolja be azon cégjegyzésre jogosult személyek aláírási címpéldányának


másolatát, vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírás-minta másolatát, akik az ajánlatot, illetve az ajánlat részét képező egyéb dokumentumokat aláírták. Ha az ajánlatot meghatalmazott személy írja alá, vagy látja el kézjegyével, akkor a meghatalmazást is teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva csatolja be. A meghatalmazás tartalmazza a meghatalmazott aláírását is.

Kereskedelmi és műszaki ajánlat Ajánlattevő csatolja be a kiadott árazatlan költségvetést beárazva.Ajánlattevő csatoljon be részletes organizációs tervet.Ajánlattevő csatoljon be vonalas kivitelezési ütemtervet heti bontásban.

Közös ajánlat Közös ajánlat esetén az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevők együttműködéséről szóló megállapodást, amelynek minimálisan az alábbiakat kell tartalmaznia:

1. a közös ajánlatban részt vevő tagok megnevezése (székhely, cégjegyzékszám, adószám, képviselő),

2. a vezető tag megnevezése, amely a közös ajánlattevők nevében eljár,3. a tagok egyetemleges felelősségvállalására vonatkozó nyilatkozat a szerződés

teljesítése tekintetében,4. feladatmegosztás ismertetése a tagok között,5. az esetleges alvállalkozók bevonására vonatkozó megállapodás ismertetése

(melyik tag és milyen tevékenységre von be alvállalkozót),6. kapcsolattartó személye, telefon-, faxszáma és e-mail címe.

A bírálat második szakaszában a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívás esetén benyújtandó dokumentumok:

1. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához az ajánlattevőnek csatolnia kell:

P1.)A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja, illetőleg a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdésének c) pontja alapján az ajánlattevőnek csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladását közvetlenül megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítési, illetve épületfelújítási munkák) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az árbevételi adatok rendelkezésre állnak.

P2.) A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja, illetőleg a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdésének b) pontja alapján az ajánlattevőnek csatolnia kell saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét).Ha az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges;

Ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó


árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja 450 millió forintot.

Ha az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés b) szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő vagy részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

A fenti alkalmassági követelményeknek ajánlattevő más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7)-(8) bek. foglalt előírások szerint.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

2. Műszaki-szakmai alkalmasság igazolásához az ajánlattevőnek csatolnia kell:

M1.) A Kbt.65. § (1) bekezdés b.) pontjára tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetésével.Az ismertetés minimum a következő adatokat tartalmazza:

a teljesítés idejét (tól- ig) és helyét, a szerződést kötő másik fél nevét és elérhetőségét; a szerződés tárgyát, mennyiségét, nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően

történt.

A referencia igazolása a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 22. § (3) bekezdése alapján,a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell történjen.

M2.) A Kbt.65. § (1) bekezdés b.) pontjára tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés f) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Az igazolás körében becsatolandó dokumentumok:

A szakember iskolai végzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolatban. Szakember szakmai önéletrajza saját kezű aláírásával. A szakember rendelkezésre állási nyilatkozata, melyben nyilatkozik, hogy az


ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.

M3. – M4.) A Kbt.65. § (1) bekezdés b.) pontjára tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés f) pontja alapján a minőségbiztosítási intézkedéseiről szóló tanúsítványok becsatolásával, figyelembe véve a 24. § (3) és (4) bekezdésében foglalt alábbi feltételeket is:(3) Ha az ajánlatkérő az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező bizonyos minőségbiztosítási szabványoknak való megfelelősége tanúsításához független szervezet által kiállított tanúsítvány benyújtását írja elő - ideértve a fogyatékosok számára biztosított hozzáférésére vonatkozó szabványokat is -, akkor a vonatkozó európai szabványsorozatnak megfelelő szervezet által tanúsított, a vonatkozó európai szabványsorozaton alapuló minőségbiztosítási rendszerekre kell hivatkoznia. Az ajánlatkérő köteles elfogadni az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait, ha a szóban forgó gazdasági szereplőnek - neki fel nem róható okokból - nem volt lehetősége az említett tanúsítványokat az előírt határidőn belül megszerezni, feltéve, hogy a gazdasági szereplő bizonyítja, hogy a javasolt minőségbiztosítási intézkedések megfelelnek az előírt minőségbiztosítási szabványoknak.

(4) Ha az ajánlatkérő az ajánlattevőnek vagy részvételre jelentkezőnek - a 21. § (2) bekezdés f) pontja vagy a 21. § (3) bekezdés g) pontja tekintetében - bizonyos környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelősége tanúsításához független szervezet által kiállított tanúsítvány benyújtását írja elő, akkor az uniós környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerre (EMAS), a szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételéről és a 761/2001/EK rendelet, a 2001/681/EK és a 2006/193/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2009. november 25-i 1221/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 45. cikke szerint elismert egyéb környezetvédelmi vezetési rendszerekre, illetve az akkreditált szervek releváns európai vagy nemzetközi szabványain alapuló egyéb környezetvédelmi vezetési szabványokra kell hivatkoznia. Az ajánlatkérő köteles elfogadni az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű környezetvédelmi vezetési intézkedések egyéb bizonyítékait, ha a szóban forgó gazdasági szereplőnek - neki fel nem róható okokból - nem volt lehetősége az említett tanúsítványokat az előírt határidőn belül megszerezni, feltéve, hogy a gazdasági szereplő bizonyítja, hogy ezen intézkedések egyenértékűek az alkalmazandó környezetvédelmi vezetési rendszer által előírtakkal.

Az alkalmasság igazolása történhet az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. (Lásd. 10. sz. mellékletet a dokumentációban)

Igazolási módokkal kapcsolatos egyéb tájékoztatás:Azokban az esetekben, amelyekben a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett. Tájékoztatjuk azonban ajánlattevőket, hogy az alkalmassági követelményeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határoztuk meg e pontban.


Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

Az alkalmasság igazolásával kapcsolatban felhívjuk szíves figyelmüket a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésében foglaltakra.


12. A DOKUMENTÁCIÓRA ÉS TÁJÉKOZTATÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

12.1. Kiegészítő tájékoztatás:

A Kbt. 56. § (1) bekezdése értelmében bármely gazdasági szereplő, aki a közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet – a megfelelő ajánlattétel érdekében – a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet a felhívásban szereplő címen.A Kbt. 56. § (5) bekezdése értelmében ajánlatkérő valamennyi ajánlattevőnek írásban megküldi a kérdéseket és az arra adandó válaszokat a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal. A kiegészítő tájékoztatás során adott válaszok az ajánlattételi felhívás és dokumentáció részét képezik, ezeket az ajánlattétel során figyelembe kell venni.

Kérjük, hogy a kiegészítő tájékoztatás kérését lehetőség szerint e-mailben (pdf. és word formátumban) szíveskedjenek megküldeni, meggyorsítva ezzel a válaszadást.

12.2. Hiánypótlás, felvilágosítás kérés

Ajánlatkérő a Kbt. 71. § értelmében az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőktől felvilágosítást kérhet.A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást ajánlatkérő a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett közvetlenül megküldi az ajánlattevő részére, megjelölve a határidőt, továbbá a pótlandó hiányokat és a hiánypótlás módját.

A Kbt. 71. § (4) bekezdés értelmében, ha az ajánlatkérő megállapítja, hogy az ajánlattevő az alkalmasság igazolásához olyan gazdasági szereplő kapacitásaira támaszkodik, vagy olyan alvállalkozót nevezett meg, amely a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-h), k)-n) és p) pontja szerinti, korábbi eljárásban tanúsított magatartás alapján a j) pontja szerinti kizáró ok hatálya alatt áll, a kizáró okkal érintett gazdasági szereplő kizárása mellett hiánypótlás keretében felhívja az ajánlattevőt a kizárt helyett szükség esetén más gazdasági szereplő megnevezésére.

A Kbt. 71. § (5) bekezdés értelmében, amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására határidő van folyamatban, bármely ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra.

A Kbt. 71. § (6) bekezdés értelmében ajánlatkérő újabb hiánypótlást rendel el, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlel. Az ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. A korábban megjelölt hiány a későbbi hiánypótlás során már nem pótolható.


12.3. Indoklás kérés

A Kbt. 72. § értelmében ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást kér írásban és erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíti, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe vett ár vagy költség, vagy azoknak valamely önállóan értékelésre kerülő eleme tekintetében.

12.4. Üzleti titok

A Kbt. 44. § (1) bekezdés értelmében a gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Kbt. 44. § (2) bekezdése értelmében a gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen

a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb nyilvántartásból bárki számára megismerhetők,

b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat,

c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében bemutatottca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés-

vagy szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és adatokat,

cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre vonatkozó információkat és adatokat,

d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem értve a leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében a Kbt. 44.§ (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak,

e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében a Kbt. 44.§ (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a Kbt. 44.§ (3) bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak.

A Kbt. 44. § (3) bekezdése értelmében a gazdasági szereplő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a Kbt. 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló - a Kbt. 44. § (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.


Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során a Kbt. 44. § (1)-(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, úgy az ajánlatkérő hiánypótlás keretében felhívja az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására.

12.5. Tájékoztatás a Kbt. 73. § (5) bekezdés szerint

Alább adjuk meg azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.Ajánlatkérő nem írja elő ajánlattevők számára az ajánlatban a Kbt. 73. § (4) bekezdésében szereplő információk külön feltüntetését, csak azt ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e ellent a 73. § (4) bekezdés szerinti követelményeknek.Budapest Fővárosi Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége1056 Budapest, Bástya u. 35.Postacím: 1438 Budapest Pf. 520.tel.: 06-1-323-3600, fax: 06-1-323-3602E-mail: [email protected]

Budapest Fővárosi Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége1132 Budapest, Visegrádi u. 49.Postacím: 1438 Budapest Pf. 520.tel.: 06-1-323-3600, fax: 06-1-323-3602E-mail: [email protected]

Adózás:Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatalcím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.Telefon: +36-1-428-5100, Fax: +36-1-428-5382.Kék szám (mobilhálózatból is hívható): 06-40/42-42-42

Környezetvédelem:Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.1539 Budapest, Pf. 675.Tel.: 1/2249-100, Fax: 1/2249-262Honlap: www.orszagoszoldhatosag.gov.hu

Egészségvédelem:Országos Tisztifőorvosi HivatalCím: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6.Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.Központi telefonszám: 06-1-476-1100, központi faxszám: 06-1-476-1390

Fogyatékossággal élők esélyegyenlősége:Emberi Erőforrások Minisztériuma, Társadalmi Felzárkózásért Felelős ÁllamtitkárságSzékhely: 1054 Budapest, Báthory u. 10. Telefonszám: 06-1-795-54-78




e-mail:[email protected]

12.6. Kapacitás bevonása

A Kbt. 65. § (7) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.

Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

A Kbt. 65. § (8) bekezdése értelmében az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

A Kbt. 65. § (9) bekezdése értelmében a Kbt. végrehajtási rendeletében foglaltak szerint előírt szakemberek - azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez a kapacitásokra szükség van, amely – az ajánlattevő saját kapacitásával együtt – biztosítja az alkalmassági követelményekben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben.

A szerződés teljesítéséhez szükséges, a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország nyilvántartásában való szereplésre, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre vonatkozó feltételek követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. (A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.)

A Kbt. 65. § (7) bek. szerinti kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel.


III. Szerződés-tervezet

Mely létrejött egyrészről a név: Thália Színház Nonprofit Kft.cím: 1065 Budapest, Nagymező u. 22-24.adószám: 21114146-2-42cégjegyzékszám: 01-09-917942képviseletében eljár: Kálomista Gábor ügyvezető, továbbiakban mint Megrendelőés anév: cím:adószám: cégjegyzékszám: képviseletében eljár: …………………………………., továbbiakban mint Vállalkozóa továbbiakban együttesen: Felek) között az alábbi feltételekkel.

Előzmények:

Megrendelő 2018.03.04. napján közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 112.§ (1) bek. b.) pontja alapján a nyílt eljárás szabályainak alkalmazásával a Kbt. 113.§ (5) - (6) bekezdéseibe foglalt eltéréssel, közbeszerzési eljárást (továbbiakban Közbeszerzési Eljárás) indított az alábbi tárgyban:

„Thália Színház Rekonstrukció II. ütem – Mikroszkóp színpad átalakítása vállalkozási szerződés keretében”

A Vállalkozó, mint ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban érvényes ajánlatot nyújtott be, amely az ajánlattételi felhívás szerinti értékelési szempont alapján a Kbt. 76.§ (2) bek. c.) pontja szerint a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatként került kiválasztásra. A Kbt. 131.§ (2) bek. alapján a szerződésnek tartalmaznia kell – az eljárás során alkalmazott értékelési szempontra tekintettel - a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek, ezek az alábbiak:

/SZERZŐDÉSKÖTÉSKOR KERÜL KITÖLTÉSRE Ajánlattevő ajánlata alapján/

A Felek közötti jogvita elbírálásához a Szerződés rendelkezéseit kell figyelembe venni. Amennyiben a Szerződés a vitás kérdésre nem tartalmaz rendelkezést, sorrendben az ajánlattételi felhívás és Műszaki Leírást is tartalmazó Dokumentáció, illetve a nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) által benyújtott ajánlat az irányadó.

1. A szerződés tárgya:

1.1. A Megrendelő a következő feladat (a továbbiakban: Feladat) elvégzését és átadását rendeli meg a Vállalkozótól jelen vállalkozási szerződés keretében:


„Mikroszkóp Színpad belső átalakítása és a Thália Színházzal történő összekapcsolása, valamint a két színház működésének, üzemeltetésének integrálása gépészeti, elektromos és biztonságtechnikai szempontokból.”

Vállalkozónak a bontások közben folyamatosan geodéziai bemérésekkel kell dokumentálnia az előkerülő eltakart szerkezeteket.

1.2. A Vállalkozó a megrendelés teljesítését elvállalja. a Műszaki Leírás szerint (jelen szerződés 1. sz. melléklete) valamint a Közbeszerzési Eljárás keretében benyújtott ajánlat tartalma szerint. A Vállalkozó ajánlatának részét képező tételes árazott költségvetés a szerződés 2. számú mellékletét képezi.

1.3. A Megrendelő kijelenti, hogy a megrendelt, jelen szerződés tárgyát képző munka engedélyköteles.

2. A megrendelés teljesítésének határideje:

2.1. A Vállalkozó a feladatot a munkaterület átadásától a sikeres műszaki átadás –átvétel időpontjáig az alábbi ütemezés szerint köteles elvégezni, kivéve a jelen szerződés 9.3. pontjában foglalt módosulás esetét.

2.1.1. Munkaterület átadás: 2018.05.02.

2.1.2. Műszaki átadás I. ütem Műszaki tartalom:Minden olyan munkának el kell készülnie, mely szükséges az irodák, a Nagyszínpad,

az Arizona Stúdió és a hozzátartozó közönségforgalmi területek működéséhez. Ezek a munkák a következők: Gázkazánok cseréje, hőközpont átalakítása Klímagépek cseréje, Nagyszínpadi páholyok és zenekari árok klímaszerelési és a nézőtéri helyreállítási

munkái. Tűzjelzőrendszer felújítása, Biztonságtechnikai kamerarendszer felújítási munkái, Épületfelügyeleti rendszer átalakítási munkái, A Mikroszkóp Színpadi területekre történő átnyitások kivitelezése (a Thália színházban minden elkészült, minden működik) 2018.10.01.

2.1.3. Befejezési határidő: 2018.10.30.Műszaki tartalom:A teljes rekonstrukció elkészült, lezárt műszaki átadás-átvételi eljárás

Teljesítésnek a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását tekintik a felek, azzal, hogy Megrendelő teljesítettnek tekinti és átveszi az elkészült munkákat, és a hibajegyzékben, közös jegyzőkönyvben rögzíti a rendeltetésszerű használatot nem akadályozó, kisebb jelentőségű hibákat, azok hiánypótlási eljárás keretében történő kijavításához ésszerű határidőt szab, mely a jegyzőkönyv felvételétől számított maximum


30 naptári nap. A kisebb hibák együttes előfordulása, vagy azok javítása miatt a Megrendelő az átvételt akkor tagadja meg, ha azok megakadályozzák (ellehetetlenítik) a rendeltetésszerű használatot, ebben az esetben a vállalkozó késedelembe esik.

2.2. A helyszíni munkakezdés időpontja a munkaterület átadás-átvételének időpontja. Az építési munkaterület átadásáért a Megrendelő, mint építtető felel a 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Étv.) alapján, azonban a munkaterületen részben párhuzamosan munkát végző vállalkozók kötelesek együttműködni adott esetben.

2.3. A Vállalkozó jogosult határidő előtt teljesíteni, erről azonban köteles a Megrendelőt megfelelő időben előre értesíteni. Vállalkozó előteljesítése esetén a teljesítés időpontja az előteljesítés időpontja.

2.4. A teljesítési határidő a Vállalkozó Műszaki Leírásban és Ajánlatban meghatározott feladatainak maradéktalan, szerződésszerű teljesítését jelenti, mely tartalmazza az átadás-átvétel időszakát is, figyelemmel a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésében foglaltakra.

3. A vállalkozási díj:

3.1. A Vállalkozó a feladat elvégzése ellenében vállalkozási díjra jogosult.

Vállalkozót a kivitelezési munka szerződésszerű teljesítéséért nettó .............................., azaz ......................Forint vállalkozási díj /SZERZŐDÉSKÖTÉSKOR KERÜL KITÖLTÉSRE, AJÁNLATTEVŐ AJÁNLATA SZERINT/ /továbbiakban Vállalkozói Díj/ illeti meg egyösszegű fix átalányáron, mely összeg minden adót és vámot, illetékeket tartalmaz, továbbá tartalmazza a munka megvalósítása során felmerült minden költséget, illetve a vállalkozói munka teljes ellenértékét. Az általános forgalmi adó felszámítása a mindenkori törvényes előírások szerint történik.

3.2. Vállalkozó a nettó vállalkozási díj 10%-ának megfelelő összegben tartalékkeretet biztosít, melyet azonban kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel. A tartalékkeret terhére – függetlenül attól, hogy a polgári jog szabályai szerint pótmunkáról vagy olyan többletmunkáról van-e szó, amellyel kapcsolatos költségeinek megtérítésére a vállalkozó jogosult – csak az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák számolhatóak el. A tartalékkeret elszámolásának alapja a tételes költségvetésben foglalt egységárak.

3.3. A szerződés ellenértéke egyösszegű átalány vállalkozási díj, nem tételes elszámolású, kivéve a tartalékkeret terhére történő elszámolást, a Ptk. 6.:245.§ (1) bek szerint, azaz a megrendelő köteles azonban megtéríteni a vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható. A közbeszerzési eljárás keretében benyújtott árazott költségvetésben szereplő tételek egyeztetésére a 322/2015.(X.30.) korm. rendelet 28.§ alapján sor kerülhet. A vonatkozó jogszabály értelmében a szerződés megkötését követő kilencvenedik napig (figyelemmel arra, hogy jelen szerződésben foglalt teljesítési határideje ettől rövidebb, jelen szerződésben foglalt teljesítési határidőig) az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak a Felek, mely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik, azzal, hogy a felek csak az ajánlatban megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg. Amennyiben a Felek helyettesítő termék beépítéséről egyeznek meg, a


Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően kell alkalmazni.

3.4. Figyelemmel a 322/2015. (X.30) Korm. Rendelet 28.§ -ában foglaltakra, a szerződés megkötését követően a Felek az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. A Felek az egyeztetésen csak az ajánlattevő által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg. Amennyiben a Felek helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, a szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően kell alkalmazni.

3.5. A vállalkozási díj tartalmazza a Vállalkozónak a jelen szerződés szerinti feladat végzése során felmerülő mindennemű költségét és egyéb kiadását, ezért a Vállalkozó a Megrendelővel szemben további költségigénnyel nem élhet.

3.6. A Megrendelő jogosult a Vállalkozó által benyújtott számlával szemben kifogással élni.

4. Fizetési feltételek:

4.1. A Megrendelő a munka elvégzéséhez előleget a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglaltak szerint, figyelemmel a 322/2015 (X.30.) korm. rendelet 30.§ (1) bek. előleget az ajánlattevő kérésére – a (2) bekezdés szerinti kivétellel – legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni. Az előleg mértéke a Szerződés –általános forgalmi adó és tartalékkeret nélkül számított – teljes ellenszolgáltatása 5%-ának megfelelő összeg, amennyiben Vállalkozó él előlegigénylési jogával. Az előleget előlegbekérő ellenében a bekérés megrendelői kézhezvételt követő 5 munkanapon belül Megrendelő átutalja Vállalkozó számlájára. Az előleg a végszámlában kerül elszámolásra.

4.2. A Vállalkozó az alábbi ütemezésben jogosult részszámla benyújtására:A Vállalkozó előleg igénylése esetén 1 db előlegbekérő, ezen túlmenően 5 db részszámla (ideértve a végszámlát is) benyújtására jogosult, az alábbi ütemezés szerint:

4.2.1. 1. részszámla benyújtásának feltételei: az építési munka Megrendelő megbízott műszaki ellenőre által igazolt 20%-os készültségekor, a részszámla összege: a vállalkozási díj 20 % - a

4.2.2. 2. részszámla benyújtásának feltételei:az építési munka Megrendelő megbízott műszaki ellenőre által igazolt 40%-os készültségekor, a részszámla összege: a vállalkozási díj 20 % - a

4.2.3. 3. részszámla benyújtásának feltételei:az építési munka Megrendelő megbízott műszaki ellenőre által igazolt 60%-os készültségekor, a részszámla összege: a vállalkozási díj 20 % - a

4.2.4. 4. részszámla benyújtásának feltételei:az építési munka Megrendelő megbízott műszaki ellenőre által igazolt 80%-os készültségekor, a részszámla összege: a vállalkozási díj 20 % - a.

4.2.5. A részszámlák benyújtásának feltétele az Ajánlatkérő műszaki ellenőre által kibocsátott teljesítési igazolás. A végszámla a műszaki átadás-átvételi eljárás


sikeres lezárását követően nyújtható be, ugyancsak az Ajánlatkérő műszaki ellenőrének teljesítés-igazolását követően.

4.2.6. A végszámla benyújtásának feltételei:az építési munka Megrendelő megbízott műszaki ellenőre által igazolt 100%-os készültségekor, a végszámla összege: a vállalkozási díj fennmaradó 20 %-a, melyből az előleg összege levonásra kerül.

4.3. A Megrendelő által a jelen feltételek értelmében teljesített bárminemű kifizetés nem minősül a szerződés tárgyát képező beruházás bármely része(i) Megrendelő általi átvételének.

4.4. A végszámla a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követően nyújtható be, az Ajánlatkérő műszaki ellenőrének teljesítés-igazolását követően.

4.5. A Kbt. 135.§ (3) bekezdésére tekintettel, a 322/2015 (X.30.) korm. rendelet 32/A.§ szerint, Megrendelő - amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket:

4.6. A szerződés és a kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).

4.7. Amennyiben a Vállalkozó nem teljesíti határidőben a kifizetés jogszabály szerinti előfeltételeit, a Megrendelő fizetési határideje a Vállalkozó késedelmének idejével meghosszabbodik.

4.8. A Megrendelő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.

4.9. A Megrendelők részéről a teljesítés igazolója: A teljesítés igazolására a Megrendelő részéről ……………….műszaki ellenőr és Németh Tibor műszaki menedzser együttesen jogosultak.

4.10. Késedelmes fizetés: A Megrendelő késedelmes fizetése esetén Vállalkozó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamat felszámítására jogosult.

4.11. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve bármilyen Megrendelővel szembeni követelésen zálogjog alapítása csak a Megrendelő előzetes írásos jóváhagyásával lehetséges.

4.12. A Kbt. 136.§ (1) bek. a) pontja alapján Megrendelő előírja, hogy Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. (1) bek. k.) pont ka-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merül fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. A Kbt. 136.§ (1) bek. b.) pontja szerint a Vállalkozó a szerződés teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő


számára köteles megismerhetővé tenni és a Kbt. 143.§ (3) bek. szerinti ügyeletekről az ajánlattevőt haladéktalanul értesíteni

5. A Felek jogai és kötelezettségei, a megrendelés teljesítésének szabályai:

5.1. A Megrendelő szavatolja, hogy a munkaterület - a vállalkozási szerződésben és közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerinti esetleges korlátozásokra tekintettel- munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére áll a kivitelezési munkák teljes időtartama alatt.

5.2. Megrendelő köteles balesetmentes munkavégzésre alkalmas, a szabványoknak és a technológiai előírásoknak megfelelő munkaterületet biztosítani.

5.3. A Megrendelő az építkezést műszaki ellenőr útján ellenőrzi. Az ellenőrzés elmulasztása, vagy hiányossága esetén a Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól. Az eltakarásra kerülő és Vállalkozó által készített szerkezeteket csak a Megrendelő engedélyét, illetve az eltakarásra kerülő részek fényképes (jpeg elektronikus formátumban rögzített) formátumú dokumentálását követően lehet eltakarni. A Megrendelő a szerződés fennállása alatt jogosult a Vállalkozó munkáját, feladatai teljesítését ellenőrizni. A teljesítést jelen szerződésben a teljesítés átvételére, ill. jognyilatkozat tételére feljogosított személyek, illetve más, a tevékenységre Megrendelő által írásban felhatalmazott személyek jogosultak. A jelen szerződés teljesítése során a felek részéről eljárni jogosult személyek megnevezése:

a) a Megrendelő részéről: Németh Tibor műszaki menedzserA Megrendelő műszaki ellenőrének neve, adatai és elérhetőségei:

Név: Cím: Nyilvántartási szám:Telefon/fax: E-mail:/SZERZŐDÉSKÖTÉSKOR KERÜL KITÖLTÉSRE/

b) Vállalkozó részéről: ……………………………………..c) A Vállalkozó felelős műszaki vezetőjének neve és elérhetősége

Név: Cím: Nyilvántartási szám:Telefon/fax: E-mail:

/SZERZŐDÉSKÖTÉSKOR KERÜL KITÖLTÉSRE/5.4. A Vállalkozó köteles a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint az építkezés kezdetétől

annak teljes befejezéséig felelős műszaki vezetőt biztosítani. A felelős műszaki vezető köteles a kooperációkon, valamint a megrendelő által kezdeményezett valamennyi egyéb egyeztetésen személyesen részt venni. Amennyiben a felelős műszaki vezető a kooperáción vagy egyeztetésen személyesen nem jelenik meg, a Megrendelő jogosult a


kivitelezési munkákat a következő kooperáció, illetve egyeztetés időpontjáig felfüggeszteni. A munkálatok felfüggesztésének időtartama, a teljesítési határidőbe beleszámít (azt nem módosítja).

5.5. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés teljesítéséhez rendelkezik 1egalább 1 fő, MV-É kategóriás felelős műszaki vezetővel a közbeszerzési eljárás során történő műszaki, szakmai alkalmasság igazolásával összhangban.

5.6. A Vállalkozó kijelenti, hogy az építőipari kivitelező vállalkozások nyilvántartásában szerepel.

5.7. A Vállalkozó szavatossággal tartozik azért, hogy:

a) a szerződésben foglalt feladatok elvégzéséhez megfelelő szakértelemmel, gondossággal és tapasztalattal, valamint szakmai gyakorlattal rendelkezik;b) az elvégzett feladat, létrehozott eredmény a jogszabályoknak, szabványoknak, egyéb hatósági előírásoknak megfelelő, a jelen szerződés céljának betöltésére mind minőségében, mind mennyiségében alkalmas.

5.8. A Szerződés tartalmát érintő kérdésekben a kivitelezés során a kapcsolattartás módja kizárólag a szerződő Felek nevében a képviselőjük által aláírt levél vagy okirat, továbbá e-mail útján küldött elektronikus levél.

5.9. Vállalkozó köteles a munkaterület, valamint az igénybe vett közterület folyamatos tisztán tartására.

5.10. Megrendelő nem biztosít parkolási és tárolási lehetőséget Vállalkozó részére. A munkálatok során keletkezett hulladékot Vállalkozónak napi rendszerességgel el kell szállítania.

5.11. Megrendelő előírja, hogy a munkálatok idejére Vállalkozó közterület foglalással, és a lefoglalt részek elkerítésével akadályozza meg az esetleges baleseteket.

5.12. A munkaterület forgalom elől elzárt területen található, ezért a behajtási engedélyek intézése, azok költségeinek viselése a Vállalkozó feladata.

5.13. Az út mellett található kőből készített hézagos felálló "kerékvetők" eltávolítás (szükség esetén) és visszaállítása, valamint ezen műveletekhez szükséges engedélyek beszerzése a vállalkozó feladata.

5.14. A ház előtt található szobor szakszerű eltávolítása (szükség esetén), elszállítása, megőrzése, visszaszállítása és újbóli rögzítése, valamint ezen műveletekhez szükséges engedélyek beszerzése a vállalkozó feladata.

5.15. Szintén a Vállalkozó feladata az épület előtt található világító kőelemek világításának szakszerű megvédése, szükség esetén az eltávolítása és visszaállítása, valamint ezen


műveletekhez szükséges engedélyek beszerzése.

5.16. Vállalkozó feladata továbbá az épület homlokzatán, vagy az épület előtt található, és a kivételezési munkáknak esetleg útban lévő elektromos vezetékek ideiglenes áthelyeztetése, kiváltása.

5.17. Megrendelő a munka során szükséges elektromos áramot és vízvételi lehetőséget térítésmentesen biztosítja.

5.18. Megrendelő a munka során egy adott vizesblokk-csoport használatát engedélyezi Vállalkozó személyi állománya részére- mobil WC kiépítésére nincs szükség, és nincs lehetőség sem.

5.19. A szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen Szerződés teljesítésével összefüggésben egymás tevékenységével kapcsolatban tudomásukra jutott minden információt bizalmasan kezelnek. Bármelyik Fél csak az érintett Fél előzetes tájékoztatása és írásbeli hozzájárulása alapján adhat harmadik személy részére információt, kivéve, ha arra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), vagy egyéb hatályos jogszabály felhatalmazást ad.

5.20. A Vállalkozó csak olyan dolgozókat foglalkoztathat a Megrendelő területén, akiknek érvényes személyi okmányaik, munkavállalási engedélyük van, a Vállalkozónál (ill. alvállalkozójánál) a jogszabályoknak megfelelő munkaügyi vagy szerződéses dokumentumok alapján dolgoznak, szakmailag és egészségügyileg alkalmasak a munkavégzésre, és - igazoltan - megfelelő munka-, baleset-, és tűzvédelmi oktatásban részesültek. A Vállalkozó munkavállalói kötelesek munkavégzésre alkalmas állapotban, tiszta és kulturált munkaruhában megjelenni a kijelölt munkaterületen. A Vállalkozó munkavállalói valamint alvállalkozói által – akár a Megrendelő, akár harmadik személy részére – okozott károk megtérítéséért a Vállalkozó felelősséget és készfizető kezességet vállal.

5.21. A 322/2015 (X.30.) korm. rendelet 27.§ (1) bek. alapján teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt, és az alvállalkozói teljesítés aránya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatározott mértéket.

5.22. A bevont alvállalkozók:

Név:Székhely:

/SZERZŐDÉSKÖTÉSKOR KERÜL KITÖLTÉSRE/

5.23. A Vállalkozó a szerződés szerinti munkát határidőre, a mindenkor hatályos magyar és európai szabványoknak és a vonatkozó szakmai előírásoknak megfelelően, a műszaki leírás szerinti minőségben köteles elvégezni.

5.24. Akadályközlés


A Vállalkozó köteles haladéktalanul írásban értesíteni a Megrendelő képviselőjét legkésőbb 3 munkanapon belül minden olyan körülményről, nehézségről vagy akadályról, amelyek befolyásolják a kivitelezés jelen szerződés és a műszaki leírás szerinti előrehaladását/határidőre történő teljesítését. (akadályközlés). Ezen értesítésben a Vállalkozó köteles megadni a gátló körülmények, nehézségek vagy akadályok megszüntetésének várható időpontját, köteles a késedelemre, akadályra okot adó tényeket, nehézségeket hitelt érdemlően igazolni. A Megrendelő a fenti feltételeknek mindenben megfelelő akadályközlés esetén, nyilatkozatát, észrevételét, esetleges hiánypótlását 3 munkanapon belül köteles megtenni. A Megrendelő hasonlóképpen írásos értesítést küld a Vállalkozónak abban az esetben is, ha a megvalósítási ütemtervtől való lemaradást/késedelmet a Vállalkozó okozta, felszólítva a Vállalkozót, hogy a saját költségére tegye meg a szükséges intézkedéseket a késedelmet kiváltó okok orvoslására. ). A Vállalkozó felelősséggel tartozik az értesítés elmulasztásából eredő kárért.

i. A Megrendelő vonatkozó nyilatkozatában, észrevételében köteles leírni, hogy az i. pont szerint megküldött dokumentumok alapján elfogadja-e az akadályoztatás tényét és az esetleges határidő módosítás lehetőségét.

Amennyiben Megrendelő nem fogadja el az akadályoztatás tényét, vagy elfogadja azt, de a határidő módosítási igényt elutasítja, erről köteles Vállalkozót rövid indokolás megadásával tájékoztatni.

ii. Megrendelő a Vállalkozónak érdekkörébe eső, ki nem menthető késedelmes teljesítésre irányuló akadályközlés miatti határidő hosszabbítási igényeket nem fogadja el.

5.25. Amennyiben a Vállalkozó valamely lényeges kötelezettségét súlyosan megsérti, és a jogsértő magatartással felszólítás ellenére sem hagy fel, vagy annak következményeit felszólítás ellenére sem küszöböli ki haladéktalanul, és ezért károsodás veszélye fenyeget, a Megrendelő jogosult a munkavégzést azonnali hatállyal felfüggeszteni, illetve megtiltani mindaddig, amíg a Vállalkozó a szerződésszerű teljesítésre biztosítékot nem nyújt, vagy a Vállalkozó (illetve a Vállalkozó költségén a Megrendelő) a szerződésszegés jogkövetkezményeit el nem hárítja.

5.26. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó lényeges kötelezettségének minősülnek különösen a Közbeszerzési Eljárás keretében előírt felelősségbiztosítás fenntartására, a más vállalkozókkal való együttműködésre, az útvonalak tisztán tartására, a munkavállalók alkalmazására, a zajhatással járó munkák időpontjára vonatkozó feltételek előzetes egyeztetésére. A munkálatok felfüggesztésének, illetve megtiltásának időtartama a teljesítési határidőbe beleszámít (azt nem módosítja).

5.27. A kivitelezés során keletkező hulladékok - engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő - elszállítására (elszállíttatására) a Vállalkozó kötelezett. Az építési bontási törmelék gyűjtésére és elszállítására alkalmas konténer a Megrendelő által kijelölt helyen helyezhető el. Az építési anyagok, bontási törmelék tárolásához, illetve (el)szállításához szükséges minden engedélyt a Vállalkozónak kell beszereznie, az ezzel kapcsolatos valamennyi költség a Vállalkozót terheli.


5.28. Vállalkozó köteles a munkaterületre való felvonulást követően baleset-, munka- és tűzvédelmi oktatásban részesíteni munkavállalóit.

5.29. A Vállalkozó feladata gondoskodni a munkálatok végzése alatt a munkaterület biztonságos elkerítéséről, a zaj és a por elleni hatékony védelemről. A Vállalkozó a feladatot saját költségén köteles elvégezni.

5.30. A Vállalkozó a jelen szerződés teljesítése során a Megrendelő utasításai szerint és érdekeinek megfelelően köteles eljárni.

6. Átadás átvételi eljárás

6.1. Az átadás-átvételi eljárás célja annak ellenőrzése, hogy az elkészült építési beruházás a szerződésben és jogszabályban előírtak alapján, a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint maradéktalanul megvalósult-e, és a teljesítés megfelel-e az előírt műszáki és a szerződésben vállalt egyéb követelményeknek és jellemzőknek.

6.2. Az átadás-átvételi eljárás megkezdésének feltétele a munkaterület és az anyag- és törmelékszállítási útvonalak megtisztított állapota, és a Vállalkozó által be nem épített, valamint a tulajdonát képező eszközöktől való mentessége.

6.3. A Vállalkozó köteles az átadás-átvételi eljárás megkezdéséig, de legkésőbb annak befejezéséig két példányban a Megrendelő rendelkezésére bocsátani az építési munka, a beépített anyagok minőségét igazoló bizonylatokat, megfelelőségi igazolásokat (nyilatkozatokat), és a szükséges vizsgálati eredmények okmányait, megvalósulási dokumentációt.

6.4. Átadás-átvételi eljárás lefolytatására egy alkalommal, a kivitelezési munkák befejezése után kerül sor és maximum 5 naptári napon belül kell lefolytatni.

6.5. A Vállalkozó köteles az átadás-átvételi eljárással érintett munkák befejezésekor a Megrendelőt készre jelentő levélben értesíteni. A Megrendelő a készre jelentő levél kézhezvételétől számított 3 naptári napon belül köteles az átadás-átvételi eljárás megkezdésének időpontjáról értesíteni a Vállalkozót, amely nem lehet későbbi időpont, mint a készre jelentő levél kézhezvételétől számított 5. munkanap. Ez a rendelkezés megfelelően alkalmazandó abban az esetben is, ha a munkák elvégzésével a Vállalkozó késedelembe esik, vagy előteljesítésre kerülne sor.

6.6. Az átadás-átvételi eljárás megkezdésének elmaradása esetén irányadó a Kbt. 135.§ (2) bekezdése.

6.7. Az átadás-átvétel lezárásakor a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik


az eljárásban részt vevő személyek nevét, beosztását a képviselt szervezet nevét,

az átadás-átvételi eljárás megkezdésének és lezárásának napját,

a Megrendelőnek a munkálatok során felmerült rendhagyó körülményekre tett észrevételeit,

a teljesítés elfogadásának, vagy megtagadásának tényét,

a teljesítés elfogadásának megtagadása esetén annak indokát,

a hibajegyzéket és annak értékét, a hibák kijavítására a Megrendelő által megszabott határidőt,

a Megrendelő által érvényesíteni kívánt igényeket,

a jogszabályban előírt nyilatkozatokat,

a Megrendelő döntését arról, hogy átveszi-e az építményt,

a jegyzőkönyv keltét

a résztvevők aláírását.

A jegyzőkönyvet a Megrendelő képviselője veszi fel, és a Felek annak minden oldalát aláírják, továbbá mellékelni kell hozzá a Vállalkozó által a Megrendelőnek átadott dokumentumokat.A Felek rögzítik, hogy amennyiben az átadás-átvételi jegyzőkönyv nem tartalmazza a Megrendelő által érvényesíteni kívánt igényeket, úgy az a Megrendelő részéről nem jelent joglemondást.

6.8. Az átadás-átvételi eljárásról kettő példányban kell a jegyzőkönyvet elkészíteni. A jegyzőkönyv egy-egy példánya a Megrendelőt és a Vállalkozót illeti.

6.9. A Megrendelő kisebb hibák, hiányosságok alapján is jogosult az átvétel megtagadására, amennyiben azok más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán akadályozzák a zavartalan, vagy rendeltetésszerű használatot, vagy összességükben jelentős hibának tekinthetők. Amennyiben a teljesítés csak részben hibás, vagy hiányos (pl.: meghatározott helyiségek rendeltetésszerű használatát nem akadályozza, de a többi helyiségben igen) Megrendelő jogosult, de nem köteles a teljesítés részbeni, egyes munkarészekre kiterjedő ideiglenes átvételére (előzetes átadás). Ebben az esetben a munkaterület az átvett munkarészekkel csökken. Az előzetes átadás részteljesítésnek nem minősül, a teljesítéshez fűződő jogkövetkezmények ebben az esetben is a munka teljes átvételével állnak be az egész munka vonatkozásában, azzal a kivétellel, hogy az átvett munkák tekintetében a kárveszély - a hibák kijavításának időtartamát kivéve - az átvétellel a Megrendelőre száll át.

6.10. A birtokbaadás az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 33. §-ában foglalt rendelkezések szerint történik.

6.11. Hibás teljesítés:


6.11.1. Vállalkozó hibás, vagy késedelmes teljesítése esetén Megrendelő mindaddig megtagadhatja a teljesítésigazolás kiadását, és a vállalkozási díj megfizetését, amíg Vállalkozó nem, vagy nem szerződésszerűen (hibásan) teljesít. Szerződő felek jelen szerződés eredményeként kizárólag a jelen szerződésben is rögzítettek szerint hibátlan teljesítést fogadnak el vállalkozói teljesítésként.

6.11.2.A Megrendelő a Vállalkozó hibás teljesítését a Vállalkozó által elvégzett feladatokra vonatkozó jogszabályi előírások, szakmai szabályok, módszerek, eljárási rend, valamint a jelen szerződés konkrét előírásai alapján jogosult megállapítani. A hibás teljesítés tényét megállapító jegyzőkönyv felvételét, ill. tételes hibajegyzék kiadását követően Vállalkozó egyeztetést jogosult kezdeményezni Megrendelővel.

6.11.3. Hibás teljesítésnek tekintendő, ha a Vállalkozó a hibás tevékenységének termékét nem javítja, vagy tevékenységéből adódóan a hiba a szerződés tárgyát képező feladat elvégzésének egészére kihatással van, vagy a Megrendelőnek ezzel összefüggésben kára származik. Az ezzel kapcsolatban felmerült kárát, költségét, elmaradt hasznát Megrendelő Vállalkozóval szemben érvényesítheti.

7. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

7.1. Késedelmi kötbér:

Késedelembe esik a Vállalkozó, ha a vállalkozási szerződésben előírt határidőben érdekkörében felmerült ok (ide nem értve az Ajánlatkérő által elfogadott akadályközlést) miatt a Vállalkozó nem tudja tartani az általa, ajánlatában vállalt, jelen szerződésben meghatározott teljesítési véghatáridőt, úgy késedelembe esik. A Vállalkozó késedelmi kötbér megfizetésére köteles, amennyiben az ajánlatában vállalt és a szerződésben rögzített határidőhöz képest késedelmesen teljesít. Felek megállapodnak abban, hogy késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke a teljes nettó (tartalékkeret nélküli) vállalkozói díj 1%-a naponta, maximum mértéke a teljes nettó (tartalékkeret nélküli) vállalkozói díj 30%-a. A késedelmi kötbér a kötelezettségre irányadó teljesítési határidő eredménytelen elteltét követő első naptól jár. A Felek kifejezetten megállapodnak, hogy a késedelmi kötbér mértékét a megajánlott vállalkozói díjra és teljesítési határidőre is tekintettel nem tekintik túlzott mértékűnek.

A késedelmi kötbér érvényesítése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítés alól.

A kötbérterhes határidő 30 nappal történő túllépése esetén ajánlatkérőként szerződő félnek jogában áll választása szerint – a szerződésszegés következményeinek érvényesítése mellett – a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Amennyiben a késedelmes teljesítéssel érintett napok száma eléri a 30. napot, úgy a 31. késedelemmel érintett naptól kezdődően nyertes ajánlattevővel szemben ajánlatkérő meghiúsulási kötbért (is) követelhet a szerződéstől való elállás jogának gyakorlása mellett. A késedelmi kötbér mértéke elsődlegesen az ajánlattevő részére teljesítendő ellenszolgáltatásból kerül visszatartásra, másodsorban ellenszámla kibocsátásával.


7.2. Meghiúsulási kötbér:

A teljesítés Vállalkozó érdekkörében felmerült bármilyen okból történő meghiúsulása (így különösen, ha Vállalkozó a teljesítést megtagadja vagy Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatt Megrendelő a szerződést felmondja vagy szerződés teljesítése Vállalkozó érdekkörében felmerült okból ellehetetlenült) esetén Megrendelő meghiúsulási kötbér érvényesítésére jogosult, a meghiúsulási kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj 30 %-a, esedékessége a meghiúsulás tényének bekövetkezését követő nap. A Felek kifejezetten megállapodnak, hogy a meghiúsulási kötbér mértékét a megajánlott vállalkozói díjra és teljesítési határidőre is tekintettel nem tekintik túlzott mértékűnek.

A meghiúsulási kötbér összegébe a meghiúsulásig terjedő időre fizetendő késedelmi, hibás teljesítési kötbér összege beszámít.

7.3. Teljesítési biztosíték:

Vállalkozó köteles a szerződés teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti formában teljesítési biztosítékot bocsátani Megrendelő rendelkezésére. A teljesítési biztosíték a teljes nettó (tartalékkeret nélküli) ellenszolgáltatás 5%-a. A biztosítékot Vállalkozó legkésőbb a szerződéskötést követő 14 napon belül köteles szolgáltatni és a sikeres átadás- átvételi eljárás időpontját követő 3 munkanapon belül visszajár vagy jólteljesítési biztosítékba fordul át Vállalkozó nyilatkozata alapján.

7.4. Jólteljesítési biztosíték:

A Kbt. 134.§ (3) bek. szerint a teljes (Áfa nélkül számított) nettó vételár 5 %-a, mely a az átadás-átvételi eljárást követően, de legkésőbb az átadás-átvételi eljárásra vonatkozó jegyzőkönyv átadását követő napig kell maradéktalanul a Megrendelő rendelkezésére bocsátani és a jótállás idő végégi kell fenn állnia. Amennyiben a Vállalkozó a jótállási kötelezettségeit nem vagy nem megfelelően teljesíti, úgy az Megrendelő a mással elvégeztetett vagy saját maga által elvégzett jótállási munkák ellenértékét jogosult a Jótállási biztosíték terhére érvényesíteni. A végszámla kifizetésének feltétele a jótállási biztosíték megfelelő rendelkezésre bocsátása, illetve a Kbt. 134. § (7) bek. szerintiek alkalmazása esetén Megrendelő a jótállási biztosíték összegével csökkentett mértékben fogja ajánlattevő végszámláját kifizetni. A jótállási biztosítékot az átadás-átvételi eljárást követően, de legkésőbb az átadás-átvételi eljárásra vonatkozó jegyzőkönyv átadását követő napig kell maradéktalanul az ajánlatkérőként szerződő fél rendelkezésére bocsátani. A Vállalkozó a biztosítéki formák tekintetében az egyikről a másikra áttérhet, de a jótállási biztosítéknak a jótállási időszak végéig kell érvényben maradnia.

Jótállás ideje minimum 24 hónap, illetve az értékelési szempontként figyelembe vett időtartam, kezdete az műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának a napja.


A teljesítési biztosíték és jótállási biztosíték esetében a Kbt. 134.§ (4) –(5) bek. irányadó. Azaz a teljesítési- és a jótállási biztosíték rendelkezésre álló összege a Megrendelő követelésének kielégítésével csökken.

7.5. Biztosítás

A. Tekintettel arra, hogy a jelen közbeszerzési eljárás tárgya építési beruházás, a 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 26. §-a szerint az ajánlattevőként szerződő fél köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára, a szerződés szerinti kivitelezési tevékenységet magába foglaló, összkockázati típusú felelősségbiztosítást (továbbiakban Biztosítás) kötni vagy a meglévőt a jelen szerződésre kiterjeszteni és azt a szerződés teljes időtartama alatt érvényben tartani.

B. A megkötött Biztosítás akkor megfelelő, ha annak fedezeti összege eléri az évi 150 millió forint, káreseményenként pedig 20 millió forint összeget.

C. Vállalkozó köteles érvényben tartani a Biztosítás mindarra, amiért felelős és köteles értesíteni a biztosítót a beruházás megvalósításának jellegében, mértékében, vagy programjában történt változásokról, és biztosítani a biztosítások kielégítő voltát összhangban a jelen szerződés feltételeivel. Amennyiben a Vállalkozó nem tesz eleget a kötvényekben előírt feltételeknek, az a jelen szerződés megszegésének minősül és a szerződésszegés következményeit vonja maga után.

D. A Szerződés megkötésének feltétele a Biztosítás (kötvény, szerződés) másolatának, illetve a biztosítási díj befizetésének igazolásának átadása Ajánlatkérő részére, ami a szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékleteként (3.sz.melléklet) kerül csatolásra. Az előírt tartalmú Biztosítás határidőre történő rendelkezésre bocsátásának elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül.

E. Az előírt Biztosítást a szerződés teljes időtartama alatt fenn kell tartani.

F. A Vállalkozó köteles a biztosítási szerződés (vagy kötvény) másolatát (az eredeti dokumentum bemutatásával egy időben) a szerződés megkötésekor a Megrendelőnek átadni. Ennek hiányában a Megrendelő a szerződés megkötését megtagadhatja.

8. A szerződés megszüntetése, lehetetlenülés:

8.1. A Megrendelő jogosult a Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatt a szerződéstől azonnali hatállyal elállni. Ilyen esetben a Vállalkozó kártérítésre nem jogosult. Súlyos szerződésszegésnek minősül a Vállalkozó valamely lényeges kötelezettségét megsérti, vagy bármely kötelezettségének írásbeli felszólításra sem tesz eleget az erre irányuló felszólításban szereplő határidőn belül, így különösen ha:

Vállalkozó eléri a késedelmi kötbér maximumot és a póthatáridő kitűzése mellett sem teljesíti a póthatáridőre a szerződést;

ha nem mutatja be – felszólítás ellenére sem az előírt felelősségbiztosítást,

ha a Megrendelő értesítése és hozzájárulása nélkül a Műszaki Leírástól eltérően valósítja meg a szerződést.


8.2. A fent ismertetett szerződésszegések esetén – amennyiben a Megrendelő írásban megfelelő határidő kitűzésével felszólítja a Vállalkozót és a Vállalkozó ezen határidőn belül nem tesz eleget, a Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani a Szerződést.

8.3. Megrendelő jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására abban az esetben is, ha:

a Vállalkozó tartósan, 120 napot meghaladó fizetési késedelembe esik köztartozások, szolgáltatók, alvállalkozók, beszállítók felé;

a Vállalkozóval szemben csődeljárás vagy felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagyonfelügyelőt rendel ki hozzá a bíróság;

a Vállalkozó végelszámolását határozza el;

A Vállalkozó biztosítási kötvényt (másolatát) felszólítás ellenére sem mutatja be.

8.4. Amennyiben a teljesítési határidő lejárta előtt valószínűsíthető, hogy a Vállalkozó a munkát csak számottevő (30 napot meghaladó) késéssel tudja, elvégezni, a Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, illetve felmondani a szerződésszegésre vonatkozó szabályok alkalmazása (így különösen a munka más vállalkozóval való elvégeztetése költségeinek érvényesítése) mellett.

8.5. Az elállást, illetve felmondást tartalmazó jognyilatkozat kizárólag írásban (cégszerűen aláírva) érvényes. Az elállást, illetve a felmondó nyilatkozatot tértivevényes küldeményként kell a címzett kapcsolattartójához eljuttatni. Felek megállapodnak, hogy ha a elállást, illetve a felmondó nyilatkozatot tértivevényes ajánlott küldeményként szabályszerűen postára adtak, a másik féllel közöltnek, a részére kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a küldemény ténylegesen nem volt kézbesíthető, vagy azokról a másik fél nem szerzett tudomást:

8.5.1. mégpedig az e küldeménynek az első postai kézbesítése megkísérlése napján,

8.5.2. ha ez nem állapítható meg, akkor a postai kézbesítés második megkísérlése napján,

8.5.3. ha ez sem állapítható meg, vagy a kézbesítés második megkísérlésére nem került sor, akkor azon a napon, amelyen a kézbesítetlen küldeményt a posta a küldő félnek visszaküldte.

8.6. A Vállalkozó az elállás, felmondás általa vagy vele történt közlését követően haladéktalanul köteles a munkaterületről levonulni, és azt (valamint az anyag- és törmelékszállítási útvonalakat) megtisztított állapotban átadni.

A szerződésnek bármilyen okból történő megszűnése esetén a Felek kötelesek egymással - a Vállalkozó által elvégzett munka arányában - elszámolni.

8.7. Ha a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős, és

a) a lehetetlenné válás oka mindkét fél érdekkörében vagy érdekkörén kívül merült fel, a Vállalkozót az elvégzett feladat és költségei fejében a díj arányos része illeti meg;

b) a lehetetlenné válás oka a Vállalkozó érdekkörében merült fel, díjazásra nem tarthat igényt;


c) a lehetetlenné válás oka a Megrendelő érdekkörében merült fel, a Vállalkozót a díj megilleti, de a Megrendelő levonhatja azt az összeget, amelyet a Vállalkozó a lehetetlenné válás folytán költségben megtakarított, továbbá amelyet a felszabadult időben másutt keresett vagy nagyobb nehézség nélkül kereshetett volna.

9. Szerződés módosítása

9.1. A szerződést a Felek csak a Kbt. 141.§-ban foglaltakra tekintettel módosíthatják.9.2. A Vállalkozó minden határidő tekintetében műszaki előteljesítésre jogosult.

Megrendelő alkalmazza a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontját, mely jelen eljárásban azt jelenti, hogy az Vállalkozó előteljesítése esetén a teljesítés időpontja az előteljesítés időpontja.

9.3. Amennyiben az ajánlattevőként szerződő Fél jogos késedelembe esik, úgy a jogos késedelem miatti teljesítési határidő változást is a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja szerint kezelik a Felek, az akadályközlés jelen szerződés akadályközlésre vonatkozóan ismertetett szabályai mellett.

10. Egyéb rendelkezések:

10.1. A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés típusát, tárgyát, a felek nevét, a jelen szerződés értékét, időtartamát, valamint ezen adatok változását a Megrendelő hivatalos lapjában vagy honlapján közzéteheti.

10.2. A Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen szerződéssel összefüggő adatok nem minősülnek üzleti titoknak, azok nem tarthatóak vissza üzleti titokra hivatkozással, amennyiben azok megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát törvény közérdekből elrendeli. A Megrendelő azonban nem hozhatja nyilvánosságra azokat a jelen szerződéssel összefüggő adatokat, amelyeknek megismerése a Vállalkozó üzleti tevékenysége végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna - így különösen technológiai eljárásra, műszaki megoldásra, know-how-ra vonatkozó adatokat - , amennyiben azok nyilvánosságra hozatalát a Vállalkozó a teljesítés átadásakor kifejezetten és elkülönített módon megtiltotta. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a fenti tilalom nem vonatkozhat a 10.1. pont szerinti közzététel körébe eső adatokra.

10.3. A Vállalkozó nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel a Megrendelő pénzügyi gazdasági érdekeit sértené, vagy veszélyeztetné. A Vállalkozó a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben tudomására jutott üzleti és egyéb titkot, más hasonló adatot, információt köteles bizalmasan kezelni, azokat kizárólag a jelen szerződés teljesítéséhez használhatja fel. Jelen pontban szabályozottak a 10.1.-10.2. pontban foglaltak együttes alkalmazásával értelmezendőek.

10.4. A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötésére vonatkozó közbeszerzési és egyéb jogszabályokat betartották, a rájuk vonatkozó belső előírásoknak megfelelően jártak el, a szerződés érvényességéhez további hozzájárulásra vagy nyilatkozatra nincs szükség.


10.5. A Vállalkozó képviselője kijelenti, hogy a Vállalkozó képviseletére és a jelen szerződés aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkezik azzal, hogy az ezzel összefüggésben felmerülő károkért a polgári jog szabályai szerint felelősséggel tartozik a Megrendelő felé.

10.6. A Felek a jelen szerződés teljesítése során kötelesek kölcsönösen együttműködni egymással, a szerződés módosítását igénylő körülményekről kötelesek haladéktalanul tájékoztatni egymást.

10.7. A Felek rögzítik, hogy a Kbt. 143. § (3) alapján Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha

a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

10.8. A jelen szerződés az alább felsorolt mellékletekkel együtt érvényes. A jelen szerződés – beleértve a mellékleteket is – bármilyen módosítása kizárólag írásban érvényes.

10.9. A Felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek rendezni.

10.10. A jelen szerződésben nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések tekintetében a Felek

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.),

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.),

az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,

az épített környezet átalakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.)

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól;

191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet ez építőipari kivitelezési tevékenységről;

4/2002 (II.20.) SzCsM-EÜM. együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről,

valamint a magyar jog egyéb rendelkezéseit tekintik irányadónak.


A Felek a jelen, …….. számozott oldalból álló szerződést elolvasták, megértették, majd mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. A szerződés 4 (négy) eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, amelyekből 3 (három) példány a Megrendelőnél, 1 (egy) pedig a Vállalkozónál marad.

1. A szerződés mellékletei:

1. sz. melléklet: Műszaki leírás2. sz. melléklet: Árazott költségvetés3. sz. melléklet: organizációs terv 4. ütemterv5. sz. melléklet: Biztosítási kötvény másolata

Budapest, 201……………………………..

Megrendelő Vállalkozó


Az ajánlattétel során becsatolandó dokumentumok

1. számú melléklet

INFORMÁCIÓS ADATLAP1

ajánlattevő neve:ajánlattevő címe:

1. Cég neve:Címe:Telefon:Telefax:E-mail:Bejegyzett székhelyének címe:Cégjegyzékszám:Adószáma:

2. Kapcsolattartásra kijelölt személyek, akikhez az ajánlatkérő az ajánlatok értékelése, bírálata, tisztázása, hiánypótlása során, írásban további információért fordulhat, illetve ahová az összegezést megküldi:

Név:Fax:E-mail:

_________________, 2018. ______hó, _____nap.

_________________________(cégszerű aláírás az ajánlattevőnél

kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak részéről)

1 Közös ajánlat esetén mindegyik ajánlattevőnek ki kell tölteni!



Tartalomjegyzék:

Felolvasólap a Kbt. 66. § (5) bekezdésének megfelelően (dokumentáció 1. számú melléklet)

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATAa 3.1. ; 3.2.; és 3.3. értékelési alszempontok körében megnevezett szakemberekről

(dokumentáció 1./a számú melléklet)

A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek többlettapasztalatát alátámasztó iratok(dokumentáció 1./b számú melléklet)

Kizáró okok igazolása:

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bek. g.) –k) és m) pontban foglalt kizáró okokról.(lásd a dokumentáció 2. számú melléklete)

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. §. (1) bekezdés k) pont kb) alpontja értelmében.(lásd a dokumentáció 3. számú melléklete)

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § foglalt kizáró okokrólaz egyéb gazdasági szereplők vonatkozásában.(lásd a dokumentáció 4. számú melléklete).

Ajánlattevő nyilatkozata az ajánlati feltételek és szerződéses feltételek elfogadásáról a Kbt. 66. § (2) bekezdés alapján (dokumentáció 5. számú melléklete).

Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősülnek-e.(dokumentáció 6. számú melléklete).

Nyilatkozat az elektronikusan benyújtott példány egyezőségérőlAz ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott példánya a papír alapú példánnyal megegyezik.(lásd dokumentáció 7. számú melléklete)

Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek(lásd a dokumentáció 8. számú melléklete)


Ajánlattevő nyilatkozata folyamatban lévő változásbejegyzésrőlNemleges nyilatkozat becsatolása is szükséges.(lásd dokumentáció 9. számú melléklete)

Ajánlattevő nyilatkozata alvállalkozók igénybevételéről(lásd dokumentáció 10. számú melléklete)

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 65.§ (7) bek. szerint (szükség esetén)(lásd dokumentáció 11. számú melléklete)

Aláírási címpéldányAjánlattevő csatolja be azon cégjegyzésre jogosult személyek aláírási címpéldányának másolatát, vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírás-minta másolatát, akik az ajánlatot, illetve az ajánlat részét képező egyéb dokumentumokat aláírták. Ha az ajánlatot meghatalmazott személy írja alá, vagy látja el kézjegyével, akkor a meghatalmazást is teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva csatolja be. A meghatalmazás tartalmazza a meghatalmazott aláírását is.

Meghatalmazás (szükség esetén)

Költségvetés Ajánlattevő csatolja be a kiadott árazatlan költségvetést beárazva.

Műszaki ajánlat Ajánlattevő csatoljon be részletes organizációs tervet.Ajánlattevő csatoljon be vonalas kivitelezési ütemtervet



Felolvasólap

1. Ajánlattevő

Neve:

Székhelyének címe:

Cégjegyzékszáma:

Adószáma:

Kapcsolattartó neve: 3

Telefon:

Telefax:

E-mail cím:

2. Az ajánlat tárgya: Thália Színház rekonstrukció II. Mikroszkópszínpad átépítése

3. Értékelési szempontok szerinti vállalások:

1. részszempont:Egyösszegű nettó ajánlati ár tartalékkeret nélkül

…………...........Ft2. részszempont:A kötelező jótállási időn (24 hónap) felül vállalt jótállási hónapok száma ……………….. hó3.1. rész-alszempont:MV-É minősítésű Felelős műszaki vezető alkalmassági követelményként előírt szakmai tapasztalatát meghaladó többlet szakmai tapasztalat

……………….. hó

3.2. rész-alszempont:MV-ÉV minősítésű Felelős műszaki vezető alkalmassági követelményként előírt szakmai tapasztalatát meghaladó többlet szakmai tapasztalat

……………….. hó

3.3. rész-alszempont:MV-ÉG minősítésű Felelős műszaki vezető alkalmassági követelményként előírt szakmai tapasztalatát meghaladó többlet szakmai tapasztalat::

………………. hó

4. rész-alszempont:Hátrányos helyzetű munkavállalók (1991. évi IV. törvény 57./B. § (4) bek. szerint) alkalmazásának vállalása a teljesítés során

Igen/nem

…………………, 2018….……………. … ................................................cégszerű aláírás


1/a számú melléklet:

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATAa 3.1. ;3.2.; és 3.3. értékelési alszempontok körében megnevezett

szakemberekről

Alulírott ………………………, mint a ……………………………. (cégnév) (székhely:………………………………………..; cégjegyzékszám: ……………………………………….) cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott2 képviselője

a „Thália Színház rekonstrukció II. Mikroszkópszínpad átépítése”

elnevezésű közbeszerzési eljárás I. részében nyilatkozom, hogy az ajánlattételi felhívás M.3. alkalmassági feltételben szereplő alkalmassági követelmény vonatkozásában bemutatott szakemberek közül a 3. értékelési szempont szerinti vállalásunkat az alábbiakban nevezett szakemberrel kívánjuk teljesíteni:

A szakember megnevezése, többlettapasztalataSzakember

neve Szakmai tapasztalat, képzettség

M.2. a) pontban alkalmassági feltételben előírtakon felüli többlettapasztalata (0 - 36

hónap)



M.2. b) pontban alkalmassági feltételben előírtakon felüli többlettapasztalata (0 - 36

hónap)



M.2. c) pontban alkalmassági feltételben előírtakon felüli többlettapasztalata (0 - 36

hónap)

Kelt:_________________________________________

(Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra jogosult/jogosultak részéről, vagy aláírás a

meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)

2 A megfelelő válasz aláhúzandó!


1/b számú melléklet:

A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek többlettapasztalatát alátámasztó iratok

Szakmai önéletrajzok csatolása



AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATAa Kbt. 62. § (1) bek. g.) –k) és m) pontban foglalt kizáró okokról

Alulírott ajánlattevő kötelezettségvállalásra jogosult képviselője, ezúton nyilatkozom (nyilatkozunk), hogy cégünk nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bek. g.) –k) és m) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá.

Kelt:_________________________________________





AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATAa Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében

Alulírott ajánlattevő kötelezettségvállalásra jogosult képviselője, ezúton nyilatkozom (nyilatkozunk), hogy:

1.) cégünk olyan társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi. LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni.

2.) cégünk olyan társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi. LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosait képes megnevezni az alábbiak szerint:

Valamennyi tényleges tulajdonos neve Valamennyi tényleges tulajdonos állandó lakhelye

Kelt:_________________________________________





AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA a Kbt. 67. § (4) bekezdés tekintetében

Alulírott ajánlattevő kötelezettségvállalásra jogosult képviselője, ezúton nyilatkozom (nyilatkozunk), hogy cégünk nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Kelt:_________________________________________





AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA a Kbt. 66.§ (2) bekezdésében3

előírtak szerinti tartalommal

Alulírott, mint a(z)

_____________________________________________________(cégnév, székhely, cégjegyzékszám, nyilvántartó bíróság)

(a továbbiakban: ajánlattevő/Konzorcium)

cégjegyzésre jogosult képviselője az „Thália Színház rekonstrukció II. Mikroszkópszínpad átépítése” tárgyú ajánlattételi felhívásában, valamint a közbeszerzési dokumentumokban (dokumentációban) meghatározott követelményeket megismertük, és azokat kötelezőként, feltételek nélkül elfogadjuk. Az ajánlatkérő által a közbeszerzési dokumentumokban (dokumentációban) és a szerződéstervezetben rögzített és vállalt kötelezettségeinket maradéktalanul teljesítjük, a szerződéskötést követő határozott időn keresztül.

Kijelentjük továbbá, hogy:1. Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott

közbeszerzési eljárás feltételeit. Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, az ajánlati felhívásban és a hozzá tartozó közbeszerzési dokumentumokban (dokumentációban) foglalt árukat az ajánlatban meghatározott áron szerződésszerűen és a műszaki leírás szerinti minőségben teljesítjük.

2. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az ajánlati felhívással, a közbeszerzési dokumentumokkal (dokumentációval), vagy a szerződéstervezettel, vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen.

3. Elfogadjuk, hogy ajánlatunkat érvénytelennek nyilvánítják, ha olyan szakembereket vagy személyt vagy szervezetet alkalmaztunk tanácsadóként ajánlatunk elkészítésekor, akikkel szemben fennállnak a Kbt. 25. §-ban részletezett körülmények, továbbá amennyiben akár társaságunkkal, alvállalkozóinkkal vagy az alkalmazott/bemutatott szakemberekkel szemben fennállnak a Kbt. 25. §-ban részletezett körülmények.

4. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés

3 Közös ajánlat esetén a megállapodásban felhatalmazott ajánlatevőnek kell aláírnia.


teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítése során.

5. Kijelentem, hogy az ajánlatunkhoz a felhívásban előírt időtartamig kötve vagyunk.

6. Nyilatkozunk, hogy a közbeszerzési dokumentumokban (ajánlati felhívás és

dokumentációban) foglalt információkat és adatokat bizalmasan kezeljük, az eljárás

során a tudomásunkra jutott információkat megtartjuk és harmadik fél részére csak

annyit adhatunk át ezekből, amennyire a harmadik félnek a közbeszerzés tárgyának egy

részére adandó árajánlat vagy ajánlat elkészítéséhez szüksége van.

A közbeszerzési dokumentumok (dokumentáció), azok egyes részei, vagy a közbeszerzési

dokumentumok (dokumentáció) másolati példányai, illetve azok részei kizárólag a

dokumentumokban feltüntetett rendeltetési célnak megfelelően kerültek felhasználásra.

7. Az általunk benyújtott ajánlat üzleti titkot tartalmaz, amelynek nyilvánosságra hozatalát

megtiltom és kérem annak bizalmas kezelését.

Az üzleti titokra való hivatkozás indoklása a Kbt. 44. § (1) bekezdése alapján _________

oldalon található;

Az üzleti titok az ajánlatunk elkülönített részében az alábbi oldalakon található:

_________

VAGY

Kijelentem, hogy az ajánlatunk üzleti titkot nem tartalmaz.4

Kelt:_________________________________________



4 A megfelelő aláhúzandó!



AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA 5

a Kkvt. szerinti besorolásról

ajánlattevő(k) megnevezése: ..................................................................ajánlattevő címe: ....................................................................................

Alulírott…………………………………………… mint ajánlattevő, nyilatkozom a kis- és középvállalkozásról szóló 2004. évi 34. tv. (továbbiakban Kkvt.) 3. §. szerint, hogy vállalkozásunk a Kkvt. szerint

kis és középvállalkozásnak minősül, azon belül : középvállalkozásnak kisvállalkozásnak mikrovállalkozásnak nem tartozik a Kkvt. Tv. hatálya alá.

Kelt:_________________________________________



5 Közös ajánlat esetén mindegyik ajánlattevőnek be kell csatolnia!



AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA 6

az elektronikus úton benyújtott iratokról

Alulírott …………………….., mint a …………………………..…….. ajánlattevő jelen eljárásban cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy jelen közbeszerzési eljárás során az elektronikus adathordózón benyújtott dokumentumok, mindenben megegyeznek az eredetiben, papír alapon benyújtott dokumentumokban foglaltakkal.

Kelt:_________________________________________



6 Közös ajánlat esetén mindegyik ajánlattevőnek be kell csatolnia!



AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATAa Kbt. 114. § (2) bekezdés alapján a Kbt. 67. § (1) bekezdésben foglaltaknak

megfelelően

Alulírott _________________________, mint a(z) ________________________ (ajánlattevő cég megnevezése) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a __________________________(cég), mint ajánlattevő által igazolni kívánt, az ajánlattételi felhívásban előírt III.1.2. P1.) –P2.) és a III.13. M1.) – M4.) pontjaiban megjelölt alkalmassági követelmények teljesülnek.

Kelt:_________________________________________





AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATAváltozás bejegyzésről a cégadatokban

Alulírott _________________________, mint a(z) ________________________ (ajánlattevő cég megnevezése) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy társaságunk cégadataival kapcsolatban változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban.*

Alulírott _________________________, mint a(z) ________________________ (ajánlattevő cég megnevezése) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy társaságunk cégadataival kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, és erre tekintettel becsatoljuk a felhívásban előírt dokumentumokat következő dokumentumokat:

céginformációs szolgálathoz benyújtott változásbejegyzési kérelmét, és annak érkezéséről a céginformációs szolgálat által megküldött igazolást *

Kelt:

_________________________________________



*a megfelelő rész töltendő ki.



AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATAalvállalkozók bevonásáról a Kbt. 66. § (6) bek. a.) és b.) pontja alapján

Alulírott _________________________, mint a(z) ________________________ (ajánlattevő cég megnevezése) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy jelen eljárás szerződésének teljesítése során az alábbi részekre kívánok alvállalkozót bevonni:

A részek megnevezése:1.2.3

A fenti részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

Kelt:

_________________________________________





AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATAaz ajánlattevő által a Kbt. 65.§ (7) bekezdés alapján

(szükség esetén)

Az ajánlattevő

Neve (megnevezése):Székhelyének címe:

Az ajánlat (a közbeszerzés) tárgya:

Alulírott _____________________ (képviselő neve), mint a(z) ___________________________________ (ajánlattevő megnevezése) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy

1. az eljárást megindító felhívásban meghatározott, a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet kapacitásait nem kívánjuk igénybe venni.*

vagy2. az eljárást megindító felhívásban meghatározott, a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében, a szerződés teljesítéséhez a következő szervezet(ek) kapacitásait kívánjuk igénybe venni:*

A kapacitást biztosító szervezet neve és címe

Az eljárást megindító felhívásban meghatározott alkalmassági feltétel, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő az adott szervezet erőforrására támaszkodik

Az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó

szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt

kötelezettségvállalását tartalmazó okirat, amely

alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások

rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének

időtartama alatt az ajánlat alábbi oldalain található7

7


Amennyiben a megjelölt alkalmassági követelmény nem gazdasági és pénzügyi követelmény, úgy az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Kelt:

_________________________________________



* A megfelelő szövegrész jelölendő vagy a nem kívánt rész törlendő!!



AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATAbiztosítási kötvények átadásáról

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... (cég megnevezés) cégjegyzésre jogosult képviselője

n y i l a t k o z o m,

hogy „Thália Színház rekonstrukció II. Mikroszkópszínpad átépítése”tárgyában indított közbeszerzési eljárás kapcsán, nyertességem esetén a szerződéskötés időpontjáig rendelkezni fogok a felhívás VI.3.12 ) További információk rész 37.) pontjában előírt értékű biztosításokkal, amely a szerződés teljes időtartamára hatályban marad.

A biztosítási kötvények másolatát legkésőbb a szerződéstervezetben szereplő időpontig átadom az Ajánlatkérő részére.

Kelt:

_________________________________________




MEGHATALMAZÁS(ha szükséges)

ajánlattevő(k) megnevezése: ..................................................................ajánlattevő címe: ....................................................................................

Alulírott/alulírottak meghatalmazom/meghatalmazzuk (a meghatalmazott neve) _____________________________________-t (a cég megnevezése) _______________________dolgozóját

„Thália Színház rekonstrukció II. Mikroszkópszínpad átépítése”

tárgyú közbeszerzési eljárásban való képviseletemre és az ajánlat részét képező iratok aláírására.

A meghatalmazás kiterjed ajánlattevő nevében történő bárminemű információk megadására, jognyilatkozat megtételére és kötelezettségek vállalására, továbbá a szerződés megkötésére, melyet ajánlattevő a meghatalmazás aláírásával magára nézve kötelezőnek ismer el.8.

____________________, 2018 ____________hó ____nap

____________________ ____________________meghatalmazó/meghatalmazók meghatalmazott/meghatalmazottak

cégszerű aláírása cégszerű aláírása

Előttünk, mint tanúk előtt:

Név: Név:

Lakcím: Lakcím:

Aláírás: Aláírás:KÖLTSÉGVETÉS

8 Az ajánlattevő figyelmébe!A meghatározás tárgya a kötelezettségvállaláson kívül lehet, pl. kapcsolattartás, stb. Amennyiben a felsorolt feladatokkal

más-más személyt bíznak meg akkor ennek függvényében külön-külön meghatalmazást kell a megadott minta szerint az ajánlatnak tartalmaznia!


Kérjük, hogy a mellékelt árazatlan költségvetés (XLS) kitöltésével adja meg az ajánlati ár részletezését.

a) Az árazott költségvetés benyújtása az alábbiak szerint:

- az ajánlatkérő által elektronikusan rendelkezésre bocsátott árazatlan költségvetési kiírást beárazva, az ajánlatkérő által meghatározott részletezettséggel és tartalommal (a kiadott költségvetés nem módosítható). A kiadott költségvetésben az anyag és díj egységárakat és összesített árakat is ki kell tölteni a megadott mennyiségek használatával!

- A költségvetést nyomtatva papír alapon az ajánlatba befűzve, és elektronikusan excel formátumban is be kell nyújtani!

Az ellenszolgáltatás teljes összegét a felolvasólapon is fel kell tüntetni.

A költségvetés tételesen nem tartalmazza:

A kivitelező egyéb járulékos költségeit, azonban ezeket az ajánlattevő a saját munkafeltételeinek megfelelően építse be az ajánlatába az egységárakra vetítve.

A vállalkozási díj teljeskörűen tartalmazza valamennyi a terveken, a költségvetésben, a szerződéstervezetben és a műszaki dokumentációban szereplő munkák műszaki leírás szerinti, kifogástalan műszaki és esztétikai megvalósítását, valamint a kivitelezéséhez szükséges anyag, munkadíj, eszközök, továbbá kiegészítő és járulékos munkarészek megvalósításának költségét.

Tekintettel a vállalkozási szerződésben alkalmazott átalányárra, amennyiben a tervek alapján a költségvetésekkel kapcsolatban mennyiségi vagy tételt érintő kérdés merül fel arra vonatkozóan ajánlattevők kiegészítő tájékoztatás keretében kell ajánlatkérőhöz forduljanak!

b) Műszaki egyenértékűség bizonyítása

A közbeszerzési dokumentumokban szereplő Műszaki dokumentáció tartalmazza a részletes információkat, melynek része az árazatlan költségvetés kiírás.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az Ajánlattevő által a jelen építési beruházás során felhasznált termékeknek és megoldásoknak a jelen felhívásban és a dokumentációban megjelölt termékeknek, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés szerint „azzal egyenértékű” termékeknek kell megfelelniük. Ajánlatkérő az építési beruházás során felhasznált „azzal egyenértékű” termék alatt a dokumentáció műszaki dokumentációban részletesen meghatározott termék műszaki paramétereinek mindenben megfelelő termékeket érti. Amennyiben ajánlattevő az ajánlatában a dokumentáció műszaki dokumentációban meghatározott termékekkel egyenértékű terméket ajánl meg, ennek az ajánlatból egyértelműen ki kell tűnnie, azt eltéréslistában kell szerepeltetni.


Minden, a Műszaki leírásban valamint a költségvetésben azon termékek esetén, amelyek konkrét termék vagy márka megjelölést tartalmaznak, elfogadható az azzal egyenértékű termék vagy áru megajánlása is, de ezt fel kell tüntetni az ajánlatban minden esetben a konkrét termék, vagy márka megjelölésével, ellenkező esetben (megjelölés hiányában) a műszaki dokumentációban és költségvetésben megjelölt konkrét termék és márka szerinti megajánlásnak tekintendő.

A Kbt. 60. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő megkövetelheti, hogy a gazdasági szereplők a műszaki leírásban, vagy az értékelési szempontok vagy a szerződés teljesítésére vonatkozó feltételek keretében meghatározott követelményeknek vagy kritériumoknak való megfelelés igazolására nyújtsanak be megfelelőség értékelő szerv által készített vizsgálati jelentést vagy ilyen szerv által kiállított tanúsítványt. Ha az ajánlatkérő megköveteli egy konkrét megfelelőség értékelő szerv által kiállított tanúsítvány benyújtását, a más elismert megfelelőség értékelő szervek által kiállított, ezzel egyenértékű tanúsítványt is el kell fogadnia.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában megfelelőség értékelő szerv alatt a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően akkreditált, megfelelőség értékelési tevékenységeket (kalibrálást, vizsgálatot, tanúsítást és ellenőrzést) végző szervet kell érteni.

(3) Az ajánlatkérő az (1) bekezdésben említetteken kívül más megfelelő bizonyítási eszközt - különösen a gyártó műszaki dokumentációját - is elfogadja, ha a gazdasági szereplő bizonyítja, hogy rajta kívül álló ok miatt nem volt lehetősége a megadott szerv által kiállított vagy azzal egyenértékű tanúsítvány vagy vizsgálati jelentés megszerzésére a benyújtásig rendelkezésre álló időn belül. Ebben az esetben az érintett gazdasági szereplőnek bizonyítania kell, hogy az általa megvalósítandó építési beruházás megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek vagy kritériumoknak.

Elismert szervezetnek minősül az olyan vizsgáló és kalibráló laboratórium, valamint tanúsító és ellenőrző szervezet, amely megfelel az alkalmazandó európai szabványoknak.

Az ajánlatkérő elfogadja a más EU tagállamban székhellyel rendelkező elismert szervezet által kiadott tanúsítványokat.


V. Közbeszerzési Műszaki leírás

Az eljárás közbeszerzési műszaki leírását az alábbi tervek képezik:

Jogerős építési engedély Építésztervek Statikatervek Belsőépítésztervek Díszkaputerv Épületgépészeti tervek Felvonó tervek Konyhatechnológia Erősáramu tervek Épületvilágítási tervek Gyengeáramú tervek Audiovízuális tervek Főkulcsos rendszermátrix Árazatlan költségvetés kiírás


Documents

· Web viewvezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételéről és a 761/2001/EK rendelet, a 2001/681/EK és a 2006/193/EK bizottsági határozat hatályon