Página 1 de 16DEYOCDISEÑODE EDIFICACIONESY OBRAS'CIVlLES S.A. DE C.V.R.F.e.DDD0905212P5

PARAlSOS No.10 SANTA TERES!HlIAJUAPAN OP.LEON. OAl(

1.6.- LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO,SERÁN CUBIERTAS CON LOS RECURSOS AUTORIZADOS PROVENIENTES DEL RAMO 23-PROVISIONES SALARIALES y ECONÓMICAS, FONDO REGIONAL (FONREGION 2018).DEACUERDO AL OFICIO DE AUTORIZACiÓN NO. SF/SPIP/DPIP/AUT/0458/2019, DE FECHA 16 DEMAYO DE 2019, SUSCRITO POR EL SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN E INVERSiÓN PÚBLICA DELESTADO DE OAXACA, MTRO. CARLOS ALBERTO ZAF JARQUIN.

1.1.- QUE ES UN ORGAf\IISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE CARÁCTER ESTATAL, CONPERSONALIDAD JURíDICA Y PATRIMONIO PROPIO, CREADO POR EL DECRETO DE CREACiÓN,SEGÚN PUBLICACiÓN EN EL PERiÓDICO OFICIAL DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2005 QUETIENE COMO FINES LA DOCENCIA, LA INVESTIGACiÓN Y LA DIFUSiÓN DE LA CULTURA.

1.2.- QUE LA PERSONALIDAD Y REPRESENTACiÓN DEL L.C.P. ISAAC PÉREZ ARROYO, VICE-RECTOR DE ADMINISTRACiÓN Y REPRESENTANTE LEGAL DE "LA UNICHA", SE ENCUENTRACREDITADA MEDIANTE NOMBRAMIENTO DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2013 SUSCRITO YFIRMADO POR EL TITULAR DE ESTA ENTIDAD PARAESTATAL Y ADEMÁS SE CONTEMPLA EN LFRACCiÓN 111, DEL ARTíCULO 60 DE SU DECRETO DE CREACiÓN, ENCONTRÁNDOSE INMERSALA FACULTAD DE CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO, ATENTO A LO DISPUESTO POR ELARTíCULO 16 DEL MISMO ORDENAMIENTO y QUE PARA TAL EFECTO ACREDITA SUPERSONALIDAD CON EL INSTRUMENTO NOTARIAL NÚMERO 45786, VOLUMEN 631, DELCATORCE DE AGOSTO DEL 2013, PASADO I\NTE LA FE DEL C. LIC. OTHÓN SIBAJA MARTíNEZ,NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 46 DEL ESTADO DE OAXACA.

1.3.- QUE LA ADJUDICACiÓN DEL PRESENTECONTRATO SE REALIZÓ POR LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL NO.~'KLO-920068951-E2-2019 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2019, Y SE DIO A CONOCER MEDIANTE ACTA DE FALLO DEFECHA 31 DE JULIO DE 2019, DE CONFORMIDAD CON ELARTíCULO 39 DE LA LEYDE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOSRELACIONADOS CON LAS MISMAS.

1.4.- QUE LA N A TURALEZA Y FINES DE LA UNIVERSI DA D, SON IMPARTIR EDUCAC IÓN SUPERIOREN LOS NIVELES DE LICENCIATURA, MAESTRíA Y DOCTORADO y SOBRE TODO EN LORELACIONADO CON INVESTIGACIONES CIENTrFICAS, HUMANíSTICAS Y TECNOLÓGICAS PARA :tLA FORMACiÓN DE PROFESIONALES, INVESTIGADORES Y PROFESORES ALTAMENTE «'QCAPACITADOS, ORGANIZAR CURSOS DE CAPACITACiÓN y ESPECIALIZACiÓN EN LA~ PiS{ RS_AS&----::..\.~~ ~MODALIDADES, OTORGAR DIPLOMAS QUE ACREDITEN CIERTOS CONOCIMIENTOS TEC'fq;\'. Q$¡)-~ ... '., u ~NIVEL NO PROF~SIONAL. A ALUMNOS QUE HAYAN SEGUIDO UNA PARTE DE LOS ES~"¡ G'~9Y\~3t-'\1W ~CUBIERTO UN MINIMO EN MATERIAS. '. l ',1,... ;~. ~ ~

. S «1.5.- QUE SU REPRESENTADA CUENTA CON LA CÉDULA DEL REGISTRO FEDERAL D wCONTRIBUYENTES EMITIDA POR LA SECRETARíA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CONNÚMERO UCA0512303H8.

1.- DECLARA "LA UNICHA":

D E C LAR A C ION E S.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICANo. OP-lPN/FONREGION-01 /2019

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR Uf\IAPARTE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE CARÁCTER ESTATAL DENOMINADO "UNIVERSIDAD DECHALCATONGO", REPRESENTADO POR ELL.C.P.ISAAC PÉREZARROYO, VICE-RECTOR DE ADMINISTRACiÓN DE LAMISMA, POR LA OTRA, LA EMPRESA DENOMINADA DEYOC DISEÑO DE EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES S.A. DEC.V. REPRESENTADA EN ESTEACTO POR EL C. ARQ. EDGAR ALONSO SILVA HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DEADMINISTRADOR ÚNICO y REPRESENTANTELEGAL, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOSDEL PRESENTECONTRATO POR ECONOMíA SE LES DENOMINARÁ "LA UNICHA" Y "EL CONTRATISTA", QUIENES SOMETEN SUSVOLUNTADES AL TENOR DE LAS SIGUIENTESDECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

VICF.-RF.CTORÍA DE AOMINISTHACIÓN

UNIVERSIDAD DE CHALCA.TONGO

2.7.- SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE EN QUE. SI LLEGARE A CAMBIAR SUNACIONALIDAD DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO. SE CONSIDERARÁ COMODE NACIONALIDAD MEXICANA Y SE COMPROMETE A NO INVOCAR LA PROTECCiÓN DECUALQUIER GOBIERNO EXTRANJERO O RECURRIR A SUS LEYES. BAJO PENA DE PERDER ENBENEFICIO DE LA NACiÓN MEXICANA TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

2.8.- QUE SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL CU~~ DE SUS OBLIGACIONES FISC,ALESDE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIO S ~1treJ~ctªCAL DE LA FEDERACION Y

DEYO;;;;~~EDIf;;;-cl;~ES Pá 9 lno 2 del 6y OBRAS·ClVllESS.A. DEC.V.R.F.e.DD00905212P5

PARAlSOSNO.10SANTATERESAHUNUAPAN Di'! LEON.OAX.

2.4.1. R.F.C.: 000 0905212P52.4.2. I.M.S.S.: L15 17873 10 82.4.3. INFONAVIT: L15 17873 1082.4.4. REGISTRO DE PADRON DE CONTRATISTAS: 3527

2.5.-QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR. Y CONOCE .;¡,·2LA NATURALEZA DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. POR LO ~'l~FH"A--';-7~ 'l/OC ~CONSIDERADO TODOS LOS FACTORES TÉCNICOS. TOPOGRÁFICOS. CLlMATOLÓ6~r.'~.f. S~1}:;!\. ~ ~SOCIALES QUE INTERVENDRÁN EN LA EJECUCiÓN DE LA OBRA. \ @ll~JI:IV~ ~

'" ,~. ~~~2.6.-QUE CONOCE PLENAMENTE EL CONTENIDO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SER re+es- \ ~ oRELACIONADOS CON LAS MISMAS. Así COMO SU REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES

Página 3 de 16DEYOC DISEÑO DE EDIFICACIONES

Y OBRAS CIVilES S.A. DE C.V.R.F.e. ODD0905212P5

OARAlSOS NO.l0 SANTA TERESt ..~, !C,JUI\PAN Of:! LEON. ()"~

~'t:QS..-o"".._..a:_. ~ ......""...

IMPORTE $12,648,674.48I.V.A. s 2,023,787.92TOTAL $14,672,462.40

SEGUNDA .• MONTO DEL CONTRATO. - EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE$14,672,462.40 (CATORCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA y DOS MIL CUATROCIENTOSSESENTA y DOS PESOS 40/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO

APLICANDO EL MONTO TOTAL DE ESTECONTRATO DE LA SIGUIENTE FORMA:

2'0

UBICACiÓN: LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDArvÓ, " IP'~~CHALCATONGO UBICADAS EN AV. UNIVERSIDAD S/N, COL. CENTRO, CHALCATONGq'~ ~ ~:S" .12 ~HIDALGO, TLAXIACO, OAXACA, LOS CUALES SE REALIZARÁN DE ACUERDO CON :\LqS ~I~¡ If) ~ ~- 'ti:¡ a: z~~~ER~~¿L~~~¿~;~~i,NTgiLI~~~~~~EY ~~~:OSECC~A~ADR~!LEI~ALR~~~N~I!~TS/,~UY ~g?~~L- ~ , ~ ~CONCLUSiÓN y DE ACUERDO A LAS NORMAS DEL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS S;::TRABAJOS, MISMAS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDAS PARA LA PRESENTE CLAÚSULA. o

"CONSTRUCCiÓN DE LOS EDIFICIOS DE : MÓDULO DE 9 AULAS CON SANITARIOS Y MÓDULODE 4 SALAS CON SANITARIOS, DE 38.10 M DE LARGO POR 11.85 M. EN DOS NIVELES, A BASEDE LOSA DE CIMENTACiÓN Y CONTRATRABES DE CONCRETO ARMADO; ESTRUCTURACONFORMADA POR COLUMNAS, MUROS, TRABES, LOSA DE ENTREPISO, ESCALERA Y LOSA DEAZOTEA DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CMS DEESPESOR, APLANADOS AL INTERIOR Y EXTERIOR TERMINADO CON PINTURA VINíLlCA LAVABLE,PISO DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA,FIRME DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDAD yACABADO CON LOSETA CERÁMICA, SUMINISTRO Y COLOCACiÓN DE AZULEJO EN MUROS DBAÑOS, PUERTAS DE MULTIPANEL y VENTANAS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2" OESPESOR CON CRISTAL CLARO DE 6 MM., , INSTALACIONES ELÉCTRICAS CON ILUMINACIÓLEO, CONTACTO y APAGADORES, INSTALACiÓN DE RED DE DATOS, E INSTALACIONEHIDROSANITARIAS CON SUMINISTRO E INSTALACiÓN DE MUEBLES SANITARIOS, TINACOS,LíNEA HIDRÁULICA Y SANITARIA, LOSA DE AZOTEAS TERMINADAS CON IMPERMEABllIZANTEPREFABRICADO."

PRIMERA .• OBJETO DEL CONTRATO. - "LA UNICHA", ENCOMIENDA LA "CONSTRUCCiÓN DE [ SEDIFICIOS DE: MÓDULO DE 9 AULAS CON SANITARIOS Y MÓDULO DE 4 SALAS CON SANITARIOS,EN LA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO, CLAVE SEP 20ESU0005P, EN LA LOCALIDAD DECHALCATONGO DE HIDALGO, MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO, SEGUNDA ETAPA"CONSISTENTES EN:

C L Á U S U LAS.

UNA VEZ DECLARADO LO ANTERIOR, AMBAS PARTES SE RECONOCEN LA PERSONALIDADOSTENTADA Y SOMETEN SU ACUERDO DE VOLUNTADES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

2.9.- TENERESTABLECIDOSU DOMICILIO EN: CALLE PARAísos NO. lO, COLONIA SANTA TERESA,HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA, C. P. 69005, MISMO QUE SEÑALAPARA TODOS LOSFINESY EFECTOSLEGALESDEESTECONTRATO.

DEMÁS LEYES TRIBUTARIAS, Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA NOENCONTRARSE DENTRO DEL SUPUESTO DEL ART. 32-D, FRACCiÓN 1. 11, III Y IV DEL CITADOCÓDIGO Y ACOMPAÑA COPIA SIMPLE DE LA DECLARACiÓN ANUAL CORRESPONDIENTE ALEJERCICIO 2016 y PAGOS PROVISIONALES DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2017.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICANo.OP-lPN/FONREGION-01/2019

VI CE- RECTO n Í ,\ DE A DM rN lSTH ¡\C lÓNUNIVERSIDAD DE CHALCATONGO

Página 4 de 16

DEYOC DISEÑO DE EDIFICACIOtlESy OBRAS CIVilES S.A. DE C.V.R.F.e.ODD0905212P5

PARAlSOSNO.10SANTATERES.~HUAlUAPANDI! LEON. OAX

SEXTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETODEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACiÓN DE ESTIMACIONES, QUEDEBERÁN CUBRIRSE POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO, EJECUTADOCONFORME AL PROYECTO, MISMAS QUE ABARCARÁN PERíODOS QUINCENALES COMOMÁXIMO, LAS CUALES SERÁN PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DESUPERVISiÓN, ACOMPAÑADA DE LA DOCUMENTACiÓN SOPORTE CORRESPONDIENTEDENTRO DE LOS 4 (CUATRO) DíAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA LAELABORACiÓN DE LAS MISMAS; LAS CUALES SERÁN CADA QUINCENA; CUANDO LASESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TÉRMINO ANTES SEÑALADO, SEINCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACiÓN PA~RA Q.UE '~A UNICHA", INICIE EL TRÁMITEDE PAGO. fc,r~OE::YOC

, ~. .. 1..A.OIo~v

ow.ic>""'WJt-C._'_~ .....~c. ..

QUINTA.- REPRESENTANTEDE "EL CONTRATISTA".- DESIGNARÁ, COMO REPRESENTANTEPERMANENTE EN ESITIO DE REALIZACiÓN DE LOS TRABAJOS AL NOMBRADO EN SU PROPUESTA Y QUE RESPONDE AL NOMBRE DEING. HERMINIO MONTESINOS GONZALEZ, MISMO QUE CUENTA CON CÉDULA PROFESIONAL NUMERO434632 EXPEDIDA POR LA DIRECCiÓN GENERAL DE PROFESIONES, ESDECIR PERITOEN LA MATERIA Y LICENCIADE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA EXPEDIDA POR LA COMISiÓN DE ADMISiÓN DE DIRECTORESRESPONSABLES DE OBRA EN EL ESTADO (CADRO) REGISTRO A-1891-1, QUIEN ACTUARÁ COMOSUPERINTENDENTEDE CONSTRUCCiÓN, EL CUAL DEBERÁ TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA DECIDIRTODO LO RELACIONADO AL CUMPLIMIENTO DE ESTECONTRATO; DICHO SUPERINTENDENTEDEBERÁ TENER ADISPOSICiÓN DE "LA UNICHA", EN EL LUGAR DE LA OBRA Y BAJO SU RESPONSABILIDAD, LOS PROYECTOS,PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CALENDARIZACIÓN DE LA OBRA CONVENIDA; PARA CUALQUIER CAMm' OLA DESIGNACiÓN DEL SUPERINTENDENTE;"EL CONTRATISTA" CONTARÁ CON UN PLAZO DE QUINCE Díf\5. AHACER DEL CONOCIMIENTO A "LA UNICHA", DEL CAMBIO DE REFERENCIA Y "LA UNICHA", SE RESDERECHO DE SU ACEPTACiÓN, O EN SU CASO, LA SOLICITUD DE SUSTITUCiÓN, EL CUAL PODRÁ EJER~ R NCUALQUIER TIEMPO. " ""_ _ _.:....;>.'

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCiÓN. - "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJ SOBJETO DE ESTE CONTRATO EL DíA 05 DE AGOSTO DE 2019 DEBIENDO FINALIZARLOS A M . STARDAR EL DíA 03 DE FEBRERO DE 2020, ES DECIR 183 (CIENTO OCHENTA y TRES)DíAS NATURAL,.___·----DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA, QUE FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTECONTRATO.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - "LAUNICHA", SE OBLIGA A PONER A DISPOSICiÓN DE "EL CONTRATISTA" EL INMUEBLE EN QUEDEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, Así COMO LOSDICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARASU REALIZACiÓN. EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE "LA UNICHA", EN LO QUE SE REFIEREA LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, PRORROGARÁ EN IGUAL PLAZO LA FECHAORIGINALMENTE PACTADA PARA LA TERMINACiÓN DE LA OBRA.

(CATORCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA y DOSPESOS 40/1 00 M.N.)ESTA CANTIDAD SOLO PODRÁ SER REBASADA PREVIO CONVENIO QUE AL RESPECTOCELEBREN LAS PARTES POR LO QUE, SI "EL CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYORVALOR DE LO INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRAPOR LA EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMARPAGO ALGUNO POR ELLO, Y LAS PARTES RECONOCEN QUE LA AUTORIZACiÓN DE LA 'INVERSiÓN RELATIVA A LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO DADO POR LASUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACiÓN y PRESUPUESTO, CORRESPONDE ÚNICAY EXCLUSIVAMENTE AL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICANo.OP-LPN/FONREGION-Ol/2019

VICE-RECTORÍA DE. ADMINISTBACJÓN

UNI\TERSIDAD DE CHALCATONGO

"El CONTRATISTA" PRESENTARÁ A "LA UNICHA", DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DíASNATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE "EL CONTRATISTA"HUBIESE RECIBIDO COPIA DEL FALLO DE LA ADJUDICACiÓN Y ANTES DE LA SUSCRIPCiÓNDEL PRESENTE CONTRATO, DOS PÓLIZAS DE FIANZA OTORGADA POR INSTITUCiÓNMEXICANA, DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DE LA "SECRETARíA DE FINANZAS DELGOBIERNO DEL ESTADO", UNA POR UN VALOR DEL 10% POR CIENTO), DEL IMPORTETOTAL DE LOS TRABAJOS SEÑALADOS EN LA ÁUSU~~.e ~ UNDA, A FIN DE GARANTIZAR EL

~1 DE:YOC~ s,A.Oftc:.v

_OOo~·_~-QIoc. ..DEYOColsEfm DE EDIfiCACIOnES Pá9 lrio 5 del 6

y OBRAS'CIVllES S.A. DE C.V.R.F.e.DDD0905212P5

PARAlSOS NO.10 SANTA TERESJ!.HUAJUAPAN DF. LEON. OAl

Página 6 de 16DEYOC DISEilO OE EDIFICACIOIIESy OBRAS-tIVILES S.A. DE C.V.R.F.e.DDD0905212P5

PARAJSOSNo.iO SANTATERESfHUAJUAPAN DI'! LEON. o.AX

D) QUE ESTA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE EN EL CASO DE QUE SE OTORGUE PRÓRROGAO ESPERA AL DEUDOR, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN,AUN CUANDO HAYA SIDO SOLICITADA O AUTORIZADA EXTE RÁNEAMENTE O INCLUSIVECUANDO DICHA PRÓRROGA O ESPERA SEA OTOR. UNILATERALMENTE POR "LAUNICHA", Y SE HA YA COMUNICADO POR ES I O ,"'ú. cntVOC

f ~cea-c.v

C) QUE EN EL CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA'TERMINACiÓN DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA, O BIEN SEHUBIESE CELEBRADO ALGÚN CONVENIO MODIFICATORIO, SU VIGENCIA QUEDARÁAUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRÓRROGA OESPERA, DEBIENDO EN TODO CASO "EL CONTRATISTA", PRESENTAR EL ENDOSO A LA FIANZAEN TÉRMINOS DEL CONVENIO MODIFICATORIO, PRÓRROGA O ESPERA ACORDADOS.

LA PÓLIZA DE FIANZA QUE SEA EXPEDIDA, DEBERÁ CONTENER LAS SIGUIENTESDECLARACIONES EXPRESAS DE LA INSTITUCiÓN QUELA OTORGUE.

AJ QUE SEA EXPEDIDA A FAVOR DE LA SECRETARíA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIV9'~~'~'ª

ESTADO. /r,¡,¡ f' O Ci, I ,__B) QUE LA FIANZA SE OTORGA PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLlGA~/' ,j. I ~ ~PA C TA D A S EN EL PRESENTE C O NTRA TO . "< . -: ~!u W. ..;

UJ

PARA LA CANCELACiÓN DE LAS FIANZAS A QUE SE HACE MENCiÓN EN ESTA CLÁUSULA, DENO HABER INCONVENIENTE POR PARTE DE "LA UNICHA", LA SECRETARíA DE FINANZAS DEGOBIERNO DEL ESTADO, PROCEDERÁ A SU CANCELACiÓN ANTE LA INSTITUCiÓNAFIANZADORA, PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO DE "LA UNICHA", EN DICHO SENTIDO. ENCASO DE PRESENTARSE ERRORES O VICIOS OCULTOS, "LA UNICHA", LO COMUNICARÁ DINMEDIATO Y POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE(CINCO) DíAS REPARE LOS VICIOS OCULTOS, EN CASO CONTRARIO SE HARÁ EFECTIVA LAPÓLIZA DE FIAI-..JZA RESPECTIVA.

r

MIENTRAS "El CONTRATISTA" NO OTORGUE LA PÓLIZA DE FIANZA CON LOS REQUISITOS QUEMÁS ADELANTE SE SEÑALAN, NO SE PERFECCIONARÁ EL CONTRATO Y, POR LO TANTO, NOSURTIRÁ EFECTO ALGUNO.

SI TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DE ESTA CLÁUSULA,"EL CONTRATISTA" NO HA OTORGADO LA FIANZA RESPECTIVA, "LA UNICHA", OPTARÁ PORNO FORMALIZAR DICHO CONTRATO. LA FIANZA DEBERÁ SER OTORGADA POR INSTITUCiÓNMEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA EN FAVOR DE LA "SECRETARíA DE FINANZASGOBIERNO DEL ESTADO", Y A ENTERA SATISFACCiÓN DE ESTE ÚLTIMO.

PARA LOS EFECTOS DEL ARTíCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIO~___"flP".'I,.,.\RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CONCLUIDAS LAS OBRAS, NO OBSTANTE SU RECEPCiÓNFORMAL, "EL CONTRATISTA" QUEDARÁ OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUERESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS ERRORES Y VICIOS OCULTOS Y Así COMO DE CUALQUIEROTRA RESPONSABILIDAD EN QUE ÉSTE HUBIERE INCURRIDO, PARA LO CUAL SEGARANTIZARÁN LOS TRABAJOS EJECUTADOS DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DíAS HÁBILESSIGUIENTES A LA RECEPCiÓN FORMAL DE LOS MISMOS, SUBSTITUYENDO LA FIANZA DECUMPLIMIENTO DEL CONTRATO VIGENTE, POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ PORCIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA. ESTA FIANZA TENDRÁ VIGENCIA DE UNAÑO A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACiÓN DE LOS TRABAJOS, LO QUE SE HARÁ CONSTAREN EL ACT A DE RECEPCiÓN FORMAL DE LOS MISMOS.

CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EL PRESENTE CONTRATOIMPONE A "El CONTRATISTA" y OTRA POR EL 100% DEL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICANO.OP-LPN/FONREGION-01/2019

VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO

Página 7 de 16OEYOC DISEflO DE EDifiCACIONESY OBRAStlVILES S.A. DE C.V.~~C.DDD0905212P5

PARAISOS NO.10 SANTA TERE~HUAJUAPAN OE LEON "

DÉCIMA PRIMERA. AMPLIACiÓN Del PLAZO Y MONTO D~E UCIÓN. - POR RAZONESFUNDADAS Y EXPLíCITAS, SE PODRÁ MODIFICAR EL PLA~ .... MONTO DE LOS CONTRATOSDE OBRA PÚBLlC~ MEDIANTE CONVENIOS, IEMPRE4~: me9'r:!~~S, CONSIDERADOS_go,~_.__.-.-_Oot.

1) QUE EN TANTO NO SE LIBERE L,A FIANZA, "EL CONTRATISTA" TEf\IDRÁ LA OBLIGACiÓN DEPAGAR TODAS LAS PRIMAS PARA LA PRÓRROGA EN SU VIGENCIA, LIBERÁNDOSESOLAMENTE MEDIANTE CARTA DIRIGIDA A LA AFIANZADORA POR LA SECRETARíA DEFINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO Y A PETICiÓN POR ESCRITO DE "LA UNICHA"QUE Así LO INDIQUE.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- LAS PARTES ACUERDAN LA REVISiÓN Y AJUSTE DE LOSCOSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDOOCURRAN CIRCUNSTANCIAS ECONÓMICAS NO PREVISTAS EN EL MISMO, NI TAMPOCOIMPUTABLES A CUALQUIERA DE LAS PARTES, QUE DETERMINE UN AUMENTO O REDUCCiÓNDE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS AL MOM,ENTO DE OCURRIR DICHA ~C O NTIN G EN C IA D E ESTE ~ O NTRA TO .EL C UA L SE REA LIZA RA P E A C UERDO A LO -c. .~ESTABLECIDO POR EL ARTICULO SS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERv~~~~rii ~RELACIONADOS CON LAS MISMAS. .:. 1"i¡~~~DÉCIMA. - MODIFICACiÓN DE LOS PLANOS, ESPECI FICACIONES y PROGRAMAS. \..~~ A I ¡~I ~ iUNICHA", PODRÁ MODIFICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA MATERr.A!-& ._' '.' ~ ~ESTE CONTRATO, MEDIANTE COMUNICADO ESCRITO AL REPRESENTANTE DE "El > wCONTRATISTA". LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERARÁN INCORPORADAS AL TEXTO DEL 'CONTRATO Y POR LO TANTO, SERÁN OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES.

"El CONTRATISTA" POR NINGÚN MOTIVO PROCEDERÁ A LA EJECUCiÓN DE TRABAJOS QUENO ESTÉN CONTEMPLADOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, HASTA EN TANTO SEAUTORICEN LAS MODIFICACIONES Y SE ASIENTE EN BITÁCORA LA ORDEN DE EJECUCiÓNCORRESPONDIENTE.

F) QUE LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCiÓN TOTAL DE LOS TRABAJOSCONTRATO.

G) QUE, PARA CANCELAR LA FIANZA, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMID DEXPRESA Y POR ESCRITO DE "LA UNICHA", QUE SE PRODUCIRÁ SOLO CUANDO"CONTRATISTA" HAYA CUMPLIDO COf\1 TODAS LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEf\1CONTRATO.

H) QUE LA INSTITUCiÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOSARTíCULOS 279, 280, 281, 282 Y 178 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZASEN VIGOR.

EN EL CASO DE QUE LAS PARTES CELEBREN UN CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATOO QUE LOS COSTOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA INTEGRAR LOS PRECIOS UNITARIOS SEINCREMENTEN, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ENTREGAR UN DOCUMENTO ADICIONAL ALA FIAf\IZA EN LOS TÉRMINOS DEL ARTíCULO 166 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROSY FIANZAS.

e

E) QUE LA FIANZA ESTARÁ EN VIGOR POR UN AÑO MÁS, CONTADO A PARTIR DE LA FECHADE RECEPCiÓN TOTAL EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO OPTE POR OTRO MEDIOPARA GARANTIZAR SUS OBLIGACIONES A PARTIR DE LA RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS y,EN CASO DE DEFECTOS DE CONSTRUCCiÓN Y RESPONSABILIDADES DERIVADAS DELCONTRATO, CONTINUARÁ VIGENTE HASTA QUE SE CORRIJAN LOS DEFECTOS Y SESATISFAGAN LAS RESPONSABILIDADES.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICANo. OP-lPN/FONREGION-01 /2019

VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACiÓN

UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO

Página 8 de 16DEYOC olSEilO OE EDIFICACIONESY OBRAS CIVilES S.A. DE C.V.R.F.e,DDD0905212P5

PARAISOS NO.l0 SANTA TEREg~1-11.I4JUt.PAN Ol? LF.ON. 01',1<

IGUALMENTE SE OBLIGA "El CONTRATISTA" A NO CEDER, TRASPASAR, ENAJENAR, O DEALGUNA FORMA TRANSMITIR A PERSONA FíSICA O MORAL. LOS DERECHOS Y OBLIGACIONESDERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCiÓN DE lOS D.ERECHOSDE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO,SALVO, PREVIA AUTORIZACiÓN EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE DE "LA UNICHA", EN :r.LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA "('0MISMAS. ./~m ~.( . r[/Ci

Página 9 de 16

EN TODOS LOS CASOS DESCRITOS ANTERIORMENTE, SEAN ESTOS PARCIALES O TOTALES, "LAUNICHA ", RECIBIRÁ LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO DE 1O DíAS NATURALES CONTADOS APARTIR DE QUE SE ACTUALICEN ALGUNOS DE LOS SUPUESTOS ANTES MENCIONADOS,LEVANTÁNDOSE EL ACTA CORRESPONDIENTE. SI AL RECIBIRSE Y LIQUIDARSE LOS TRABAJOSEN CU~STIÓN O BIEN DENTRO DEL AÑO SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE LA LIQUIDACiÓN,EXISTIEREN RESPONSABILIDADES O ADEUDOS DEBIDAMENTE COMPROBADOS PARA CON "LAUNICHA", Y A CARGO DE ,¡ EL CONTRATISTA", EL IMPORTE D E ELLOS SE DEDUCIRÁ DE LASCANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAJOS EJECUTADOS. Y SI NO FUERENSUFICIENTES, SE HARÁN EFECTIVAS CON CARGO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA LOCUAL. EL TEXTO DE LA MISMA HABRÁ DE INDICAR QUE SU VIGENCIA SE EXTIENDE POR UNLAPSO DE UN AÑO DESPUÉS DE LA RECEPCiÓN PARCIAL O TOTAL, PARA RESPONDER TANTODE tOS VICIOS OCULTOS Y MALA CALIDAD DE LA CONSTRUCCiÓN, Así COMO DECUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULT RE A CARGO DE "EL CONTRATISTA", DICHAFIANZA SERÁ SUBSTITUIDA POR LA FIANZA STABLECE EN LA CLÁUSULA OCTAVA DEESTE CONTRATO. OE:YOC

~OItc.v

D) CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL CONTRATO.

C) CUANDO DE COMÚN ACUERDO LAS PARTES CONVENGAN EN DAR PORANTICIPADAMENTE EL CONTRATO.

"LA UNICHA", PODRÁ EJECUTAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIERENTRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE USO;ASIMISMO PODRÁ RECIBIRLOS EN LOS SIGUIENTES CASOS:

EN CASO DE EXPIRAR EL PLAZO PARA LA RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS,UNICHA", HAYA RECIBIDO LOS MISMOS, ESTOS SE TENDRÁN POR RECIBIDOS.

UNA VEZ CONSTATADA DICHA TERMINACiÓN POR PARTE DE "LA UNICHA", ÉSTE PROCEDERÁA SU RECEPCiÓN DENTRO DE LOS 12 (DOCE) DíAS NATURALES SIGUIENTES A LANOTIFICACiÓN DE CONCLUSiÓN DEL TRABAJO.

DÉCIMA TERCERA. - RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS. - "EL CONTRATISTA" COMUNICARÁ A "LAUNICHA", LA TERMINACiÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS y ÉSTE A SUVEZ, VERIFICARÁ QUE LOS MISMOS ESTÉN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DELDE 20 (VEINTE) DíAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL AVISO DE TERMINACiÓNCONTRATISTA" .

"LA UNICHA", SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR LOS TRABAJOS MALEJECUTADOS O FALTANTES.

rCONTRATO DE OBRA PÚBLICANo. OP-LPN/FONREGION-01 /2019

VICE-RECTOHíA DE. ADMINISTRA.CIÓN

UNIVERSIDAD DE CI-IALCATONGO

OEYOe OlSEijO DE EDIFICACIOflES Pá9 lno 1O del 6y 08RAS-tIVllES S.A. DE C.V.R.F.e.ODD0905212P5

PARAlSOSNo.:1.0SANTATERESt.HUAJUAPANDi! LEON, OAX.

CONTRATI~COMO EMPRESARIO YO 3jj,~.1I5rs TRABAJOS MATERIA DEL

m ";'J DE:y"'QS~""u.

DEYOCOISEilO DE ED1F1CACIOUESyOBRAS CIVILES S.A. DE C.V. Pá9 ino 11 del 6R.F.e.DD00905212P5

PARAISOSNO.1DSANTATEREStI-lUNUA.PAN DE LEON. OAX

"El CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A DEVOLVER A "LA UNICHA" EN UN PLAZO DE 10(DIEZ) DíAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO,TODA LA DOCUMENTACiÓN QUE ÉSTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACiÓN DELOS TRABAJOS. .-¿r/-=-

~,;¿··· .. 1DE:YOCfl.::.J ,""oo;_:~GOo~,,-" .. o.u..~ .. t ..

SE CONSIDERA QUE "EL CONTRATISTA" INCUMPLE EL CONTRATO SI NO INICIA LOS TRABAJOA LA FECHA PACTADA, SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS, NO CUMPLE CONEL PROGRAMA DE EJECUCiÓN, POR FALTA DE MATERIALES O EQUIPO DE CONSTRUCCiÓNY NO REPONGA ALGUNA PARTE DE LA OBRA RECHAZADA QUE NO SE AJUSTE A LASESPECIFICACIONES O NORMAS DE CALIDAD, Así COMO POR CUALQUIER OTRA CAUSA QUEIMPLIQUE CONTRAVENCiÓN A LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO.

DE DECLARARSE LA RESCISiÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A "ELCONTRATISTA", "LA UNICHA", PROCEDERÁ A HACER EFECTIVAS LAS GARANTíASOTORGADAS POR ESTE, ABSTENIÉNDOSE DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES"" '-E--TRABAJOS EJECUTADOS AÚN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINI~bI,CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS 40 (CUARENTA),\' Si:NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACiÓN DE LA RESCISiÓN. EN Dr·Ql OFINIQUITO DEBERÁ PREVERSE EL SOBRE COSTO DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUT ADOS -.,,---..:..¡-QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, Así COMO LORELATIVO A LA RECUPERACiÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYANSIDO ENTREGADOS; LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES ACARGO DE "EL CONTRATISTA" QUE PUDIESEN EXISTIR.

EN TAL EVENTO. "LA UNICHA", LEVANTARÁ ACTA CIRCUNSTANCIADA ANTE FEDATARIOPÚBLICO, DONDE SE HAGA CONSTAR EL ESTADO QUE GUARDAN LOS TRABAJOS YASENTÁNDOSE LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA RESCISiÓN.

DÉCIMA SÉPTlMA.- RESCISiÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "LA UNICHA", PODRÁ EN 'CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DEINTERÉS GENERAL O POR CONTRAVENCiÓN A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRASPÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEMÁS DISPOSICIONESAPLICABLES EN LA MATERIA; Así COMO POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LASOBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRADANDO DERECHO A SU RESCISiÓN INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA "LA UNIC A",ADEMÁS DE QUE SE LE APLIQUEf\1 LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME A LOESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO Y SE LE HAGA EFECTIVA LA GARANTíA OTORGADA PAEL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

CUANDO "LA UNICHA", DETERMINE RESCINDIR EL CONTRATO, DICHA RESCISiÓN OPERARÁDE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACiÓN JUDICIAL.

CUANDO" LA UNICHA", DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISiÓN ADMINISTRATIVA DELCONTRATO, LA DECISiÓN CORRESPONDIENTE SE COMUNICARÁ POR ESCRITO A "ElCONTRATISTA", EXPONIENDO LAS RAZONES AL RESPECTO QUE SE TUVIERON, DECONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTíCULO 59 DE LA LEY DEOBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

COf\ITRATO, SERÁ LA ÚNICA RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LASDISPOSICIONES LEGALES y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDADSOCIAL, POR LO QUE CONVIENE EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUSTRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "LA UNICHA", EN RELACiÓNCON LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICANo. OP-lPN/FONREGION-01 /2019

VICE.-RECTOHÍA DE AOMINlSTHAC1ÓN

UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO

"LA UNICHA", VERIFICARÁ TAMBIÉN LA CALIDAD DE LA OBRA Y CUANDO LOS TRABAJ.NO SE HUBIEREN APEGADO A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS, PROCEp$~~'-"""_A PRACTICAR UNA EVALUACiÓN PARA DETERMINAR LA REPOSICiÓN DE LOS TRABAJOS' ¡..fJ.LEJECUTADOS O LA APLICACiÓN DE UNA DEDUCTIVA EN PROPORCiÓN A LAS DEFICIEI'\~, SOBSERVADAS CUYO VALOR SE HARÁ EFECTIVO EN LA SIGUIENTE ESTIMACiÓN. S~l EDETERMINA LA REPOSICiÓN, SE APLICARÁ UNA RETENCiÓN DEL VALOR DE LOS TRABAJ"=O-::'S--.;;(.:.:crMAL EJECUTADOS. INDEPENDIENTEMENTE DE LA PENA CONVENCIONAL ANTES SEÑALADAQUE PODRÁ HACER VALER LA UNICHA.

LO ANTERIOR, ES SIN PERJUICIO DE LAS RESPONSABILIDADES ADICIONALES QUE PUDIERANEXISTIR.

PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES y, EN SU CASO, LA APLICACiÓN DE LAS SANCIONESESTIPULADAS, NO SE TOMARÁN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITOO FUERZA MAYOR, O CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", YAQUE, EN TAL CASO, "LA UNICHA" EFECTUARÁ EN EL PROGRAMA LAS MODIFICACIONES QUECONSIDERE PERTINENTES. ~~.,'

~.~) Df::YOCL. .....""c.v) _.~"~._' ~~..

DEYOCDISENODE EDIFICACiOnESy OBRASCIVILESS.A. DEC.V. Página 12 de 16R.F.e. DDD0905212P5vy AAlSCS NO.10 SANTA TERESJ!

~ "'UI;.JUl\PAN Oi! LEON. osx

SI "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRA EL SALDO POR AMORTIZAR DENTRO DEL PLAZO AN ESMENCIONADO, CUBRIRÁ A "LA UNICHA", GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TA AIGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE OAXACA PARAEJERCICIO FISCAL 2017, TRATÁNDOSE DE PRÓRROGA EN EL PLAZO DE CRÉDITOS FISCALES, .u-

OEYOeDISEtlODEEDlflCACIOtlESy OBRASCIVilES S.A. DEC.V. Pá9 íno 13 del 6R.F.e.DD00905212P5

ARAISOSNo.l0 SANTATERESAHUAJUAPAN DE LEON. OA,'{.

EL REPRESENTANTE SEÑALADO EN LA PRESENTE CLAÚSULA NO CUENTA CON FACULTADESPARA OTORGAR PRÓRROGAS A "EL CONTRATISTA" PARA EI'lTREGA DE OBRA A "1.'-UNICHA". _"'~rl

ES FACULTAD DE"LA UNICHA", REALIZAR LA INSPECCiÓN DE TODOS LOS MATERIALEk~ EVA YAN A USARSE EN LA EJECUCiÓN DE TODOS LOS TRABAJOS. YA SEA EN EL SITIO DE É' >..JV""'_''-..O EN LOS L1NTUGARES DE ADQUISICiÓN.

VIGÉSIMA PRIMERA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE.- EN VIRTUD DE SER EL PRESENTE UNCONTRATO INTUITU PERSONAE, "EL CONTRATISTA" NO PODRÁ CEDER EN NINGÚN CASO AOTRAS PERSONAS FíSICAS O JURíDICAS. YA SEA EN TODO O EN PARTE LOS DERECHOS YOBLIGACIONES DERIVADAS DEL MISMO PARA LA REALIZACiÓN DE LAS OBRAS. EXCEPTOLOS DERECHOS DE COBRO QUE SE DERIVEN A SU FAVOR DE LAS ESTIMACIONES DE OBRA,FACTURAS O CONTRA-RECIBOS QUE SE GENEREN EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTECONTRATO. DEBIENDO CUMPLIR PARA ELLO. CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SEESTABLECEN EN LA CLÁUSULA SIGUIENTE.

"EL CONTRATISTA" NO PODRÁ HACER EJECUTAR LA OBRA O PARTE DE LA MISMA POR OTRO.-r:4rJ OE:y"s!Sp"u·...c..'f--

Página 14 de 16

"EL CONTRATISTA".

OfYOC DISEilO DE EOIFICIICIOUfSy OBRAS CIVilES S.A. DE C.V.R.F.e.ODD0905212P5

'PARAlSOSNO.10 SANTATERESAHUAJUAPAN OE LEON. OA,'

DEYO;~~~~~~-;;;;~~;~ES •.yOBRAS CIVILESS.A. DE C.V. Po9 Ina 15 del 6

~

R.F.e.0000905212P5") QAISOSNO.l0 SANTATERESA

.., 14JUAPA.NDE LEON. OAX.

VIGÉSIMA TERCERA.- PRÓRROGAS.- EN CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR CUALQUIEROTRA CAUSA QUE NO FUERA IMPUTABLE A "El CONTRATISTA", LE FUERA IMPOSIBLE LLEVARA CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN ESTE CONTRATO, SOLICITARÁOPORTUNAMEf\ITE Y POR ESCRITO A "LA UNICHA" PRÓRROGA PARA LA ENTREGA DE LAOBRA, EXPLICANDO LOS MOTIVOS Y FUNDAMENTOS QUE LA OCASIONEN, RESERVÁNDO"LA UNICHA" , EL DERECHO SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA JUSTIFICACiÓN YPROCEDENCIA Y EN CASO DE OTORGARLA, SOLO SERÁ POR UNA SOLA VEZ Y POR UNTIEMPO MÁXIMO DE OCHENTA DíAS CONTADOS A PARTIR DE QUE SEA EXPRESAMENTE YPOR ESCRITO ADMITIDA, O DESDE QUE FENEZCA EL PLAZO PRIMARIO; POR OTRA PARTE SISE PRESENTAN CAUSAS QUE IMPIDAN LA TERMINACiÓN DE LOS TRABAJOS DENTRO DELPLAZO INDICADO DENTRO DE LA CLÁUSULA TERCERA DE ÉSTE CONTRATO, IMPUTABLES A"EL CONTRATISTA", ESTE PODRÁ SOLICITAR OPORTUNAMENTE y POR ESCRITO A "LAUNICHA" UNA SOLA PRÓRROGA PARA LA ENTREGA DE LOS MISMOS, SIENDO OPTATIVOPARA "LA UNICHA" CONCEDERLA O NEGARLA, Así COMO LA DECISiÓN DE IMPONER ONO, UNA O TODAS LAS PENAS CONVENCIONALES DE LA CLÁUSULA DÉCIMA OCTAV¿\.DESTE CONTRATO. /;':, 1-:

:~ ~tEN CASO DE QUE "LA UNICHA" CONCEDA LA PRÓRROGA, POR MOMENTO OPO~\ (JJ,F!DEBE CONSIDERARSE EL QUE OSCILA ENTRE LA MITAD Y LOS DIEZ DíAS ANTES DE FEN· ER .:EL PLAZO. Así COMO POR EL TIEMPO MÁXIMO, UNA TERCERA PARTE DEL SEÑALADO PARAEL CASO DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, EMPEZANDO A COMPUTARSE EL TIEMPODESDE LA FECHA ESTABLECIDA PARA LA PRÓRROGA A "EL CONTRATISTA" PODRÁ EXIGIR AÉSTE, ADOPTE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LA CONCLUSiÓN OPORTUNA DE LOSTRABAJOS, SO PENA DE RESCINDIRLE EL CONTRATO O RECLAMO DE LOS DAÑOS YPERJUICIOS A QUE HAYA LUGAR.

LAS PRÓRROGAS MENCIONADAS EN LA PRESENTE CLÁUSULA SOLO PODRÁN SER VÁLIDASSI SE OTORGAN POR ESCRITO ELABORADO Y FIRMADO POR EL VICERRECTOR DEADMINISTRACiÓN DE "LA UNICHA", EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LACONVOCANTE. ~Jc~

""""-..íJ.¡ :. DE::YOCU """OI!!r¡,C,_v

"LA UNICHA", TENDRÁ LA FACULTAD PARA RESCINDIR DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDADDE DECLARACiÓN JUDICIAL EL CONTRATO, CUANDO UNA VEZ NOTIFICADA LA CESiÓN EDERECHOS O El ACTO JURíDICO DE QUE SE TRATE, LOS DERECHOS DE CRÉDITO UECOMPRENDA SEAN COBRADOS POR EL CEDENTE, DEUDOR PIGNORATICIO, FIDEICOMITEnEO CUALQUIER PERSONA DISTINTA DEL NUEVO TITULAR DEL DERECHO. "LA UNICHA "?---~,...-..,_TAMBIÉN PODRÁ RESCINDIR DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACiÓNJUDICIAL EL PRESENTE CONTRATO, CUANDO DESPUÉS DE SER COBRADAS LAS FACTURAS OCONTRA-RECIBOS, ÉSTAS SE HAGAN FIGU RAR POR" EL CONTRATISTA" EN UN CONTR ATO DECESiÓN DE CRÉDITOS O DE CONSTITUCiÓN DE GARANTíA PRENDARIA, DE FIDEICOMISO ENGARANTíA O CUALQUIER OTRO ACTO JURíDICO QUE TENGA COMO CONSECUENCIACONFERIR A UN TERCERO LOS DERECHOS DE "EL CONTRATISTA" A LOS CRÉDITOSGENERADOS CONFORME A ESTE CONTRATO, O PREFERENCIA SOBRE DICHOS CRÉDITOS.

C) CRÉDITOS A FAVOR DE "LA UNICHA", TEI'-lIENDO PREFERENCIA DENTRO DE ÉSTOS,LOS QUE RESULTEN DE LA FALTA DE AMORTIZACiÓN DEL O DE LOS ANTICIPOS QUE SE HAYANOTORGADO A CUENTA DE ESTE CONTRATO A "EL CONTRATISTA"

D) OTROS CRÉDITOS A FAVOR DE TERCEROS DISTINTOS A LOS MENCIONADOS EN LOSPUNTOS ANTERIORES.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICANo. OP·LPN/FONREGION·Ol /2019

B) CRÉDITOS FISCALES EN LOS TÉRMINOS DEL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DEOAXACA.

VICE-RECTOHÍA n r; AOMINlSTRACIÓNUNIVERSIDAD DE CHALCATONGO

Página 16 de 16

ING. HERMINIO M NTESINOS GONZALEZPOR LA EMPRESA

L.A. . ALDI O VILLAJEFA DEL DEPARTAMENTO DE REC SOS MATERIALES

DE LA UNICHA

TESTIGOS

VIGÉSIMA SEXTA. -JURISDICCiÓN y TRIBUNALES COMPETENTES. -PARA LA INTERPRETACiÓNY DEBIDO CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES SE SOMETEN A LAJURISDICCiÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES CON SEDE EN LA CIUDADDE OAXACA DE JUÁREZ, OAX., POR LO TANTO "EL CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUEPUDIERE CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O PORCUALQUIER OTRA CAUSA.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. -LAS PARTEj ..M.~NIFIESTAN QUE EN EL OTORGAMIENTO DEL PRESENTECONTRATO NO HA EXISTIDO D~áW ~LENCIA, ERROR, O VICIO ALGUNO DE LA VOLUN ,QUE PUEDA INVALIDARLO • ;A:~CONSTANCIA LO FIRMA EN CHALCAT ' . DEHIDALGO, OAXACA, 02 DE A 0g~',DDE 2019. ~_