T.C . Resmi Gazete

Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

Yönetlm ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına

başvurulur

8 Ağustos 1983 PAZARTESİ

S a y ı : 18129

Y Ü R Ü T M E V E Î D A R E B Ö L Ü M Ü

Milletlerarası Andlaşma K a r a r Sayısı: 83/6768

Hükümetimiz İle Birleşmiş Mil let ler Gıda ve Tarım Teşkilatı ( F A O ) arasında oluşturulan ve Hükümetimiz adına 4 Mayıs 1983 tarihinde İmzalanan T C P / T U R / 2303-T numaralı «Türkiye'de Tarımsal Uygulamalar için U y g u n Uzaktan Algılama Tekniklerinin Geliştirilmesi» konulu ilişik Proje Anlaşmasının onaylanması; Dışiş­leri Bakanlığının 15/6/1983 tar ih l i ve EİGM/EİUE-lV : 733.235/TCP/TUR/2303-T/ 2008-1332 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tar ih l i ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 İnci maddelerine göre, Bakan lar Kurulunca 24/6/1983 tarihinde kararlaştırılmıştır.

EVREN Cumhurbaşkanı

B. ULUSU Başbakan

Z. BAYKARA Devlet Bak. Başbakan Yrd.

S. R. PASIN Devlet Bakanı

I. TÜRKMEN Dışişleri Bakanı

K. CANTÛRK Ticaret Bakanı

Prof. Dr. i. ÖZTRAK

Devlet Bakanı

K. A K D O Ğ A N

Adalet Bakam

A. B. KAFAOĞLU Maliye Bakanı

M. ÖZGÜNEŞ Devlet Bakanı

0. H. BAYÜLKEN Milli Savunma Bakanı

H. S A Ğ L A M Milli Eğitim Bakanı

Prof. Dr. K. KILIÇTURGAY Prof. Dr. C. T. SADIKLAR Sağ. ve Sos. Yardım Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı

Prof. Dr. M. N. Ö Z D A Ş

Devlet Bakanı

S. CETİNER

içişleri Bakanı

Dr. T. Ö N A L P Bayındırlık Bakanı

Prof. Dr. M. AYSAN Ulaştırma Bakanı

Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa : 1

Resmî Gazete Kodu : 080883 Resmî Gazete Fihristi 64. Sayfadadır.

KENAN

S a y f a : 2 RESMİ G A Z E T E 8 Ağustos 1983 — Sayı : 18129

1. E V L İ Y A O Ö L U Kültür ve Turizm Bakanı

Prof. Dr. S. ÖZBEK farım ve Orman Bakanı

Prof. Dr. A. SAMSUNLU İmar ve İskan Bakanı

Prof. Dr. T. ESENER Çalışma Bakanı

M. TURGUT F. İLKEL Sanayi ve Teknoloji Bakanı Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

M. R. GÜNEY V. ÖZGÜL Köy İşlerl ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı

S. ŞİDE

Sosyal Güvenlik Bakanı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER G I D A ve T A R I M TEŞKİLATI TEKNİK İŞBİRLİĞİ PROGRAMİ

Ülke : Türkiye Proje adı : Türkiye'de Tarımsal Uygulamalar için Uygun Uzaktan Algılama

Teknikler inin Geliştirilmesi Proje No. : T C P / T U R 2303 (T) Başlama Tar ih i : N isan 1983 Bitiş T a r i h i : M a r t 1984' Pro jeyi yürütmekle sorumlu Bakanlık : Tarım ve Orman Bakanlığı F A O Katkısı : 136.000 A B D Doları

I. PROJENİN ÖNEMİ ve GEREKÇESİ U z a k t a n algılama teknolojisinin uygulaması yenilenebilir, kaynak envanteri­

nin tamamlanmasını önemli ölçüde hızlandırabilecek ve bunların gözden geçirilme-sine olanak verecektir. U y d u verileri ile hava fotografları ve yer gerçeği bi lgi lerini kombine eden çok aşamalı uzaktan algılama sisteminin kullanılabilirliği, •gelişmekte olan ülkelerde yapılmış birçok araştırma sonucu ortaya çıkmıştır. B u tekniğin, ye-nilenebilir kaynak envanterine İlişkin ulusal programla entegrasyonu, daha kısa sü-rede ver i toplama, düşük maliyet ve sonuçlarda doğruluk artışı sağlamıştır. Tekno-lo j i geliştikçe, aynı sistem, doğal olarak beliren veya insanların oluşturduğu zarar -ları izleme olanağı da verecektir. Gelecekte bu sistemden elde edilecek verilerin me­teorolojik uydularca kaydedilen donelerle kombinasyonu, agro-meteorolojik verim tahmin modellerine veri sağlayacaktır.

Türkiye'de, Tarımsal uzaktan algılama konusunda halen yapılmakta olan ça-lışma Tarım ve Orman Bakanlığı İle M a r m a r a Araştırma Enstitüsünün ortak ola-rak yürütmekte olduğu bir projedir.

U Z A L B E K olarak isimlendirilen bu proje L A N D S A T digital veri lerini ku l la -narak ülkedeki buğday ekim alanlarının belirlenmesi amacı İle başlatılmıştır. Tek-l i f edilen bu proje U Z A L B E K Projesine de büyük destek sağlayacaktır.

II . K A T K I N I N AMAÇLARI B u projenin uzun vadeli amacı Tarım ve Orman Bakanlığı çalışmalarının

planlama ve izlenmesini güçlendirmek ve özellikle tarımsal istatist ik programının geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

İmza Hükümet Adına

Prof . Dr.Sabahattln ÖZBEK Tarım ve Orman Bakanı

İmza tarihi 4 Mayıs 1983

İmza F A O Adına

Edouard Saouma Genel Direktör

imza tar ih i 4 Mayıs 1983

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

8 Ağustos 1983 — Sayı : 18129 RESMİ G A Z E T E Sayfa: 3

Kısa vadeli amaçlar aşağıda belirtilmektedir. — Tarımsal uygulamalar İçin uygun analog ve dlgital görüntü analiz teknik -

lerini, Türkiye koşullarına ve önceliklerine uygunluğunu sağlamak amacıyla seçmek, test etmek ve gerekiyorsa modifiye etmek,

— Uzaktan algılama yoluyla elde edilen tarımsal veri lerin Tarım ve Orman Bakanlığının istatistik programı ile entegrasyonunu sağlayacak yöntemler ve işlem-ler geliştirmek,

— Uzalbek projesi elemanları İle Tarım ve Orman Bakanlığı elemanlarına eğitim olanakları sağlamak,

III. ÇALIŞMA P L A N I Proje merkezi Tarım ve Orman Bakanlığı A n k a r a - Türkiye'dir. Projenin

yürütülmesinde, özellikle görüntülerin d ig l ta l İşlemlerinde ve ilerde b i lg i işlem des-teği sağlamada Gebzedekl M a r m a r a Araştırma Enstitüsü yardımcı olacaktır.

Projenin başlama ve bit im tarihler i arasında yapılacak görevler şunlardır : 1. İki Landsat çerçevesinden daha geniş b i r alana taşmayacak sınırlar içe-

risinde test yörelerinin seçimi, süresi 2 hafta. 2. Test yöreleri ve Landsat görüntüsünün temini mümkün olduğu zaman pe-

riodları için yerb ig i ler in in hazırlanması. Süresi 3 nolu görevde belirtildiği gibi . 3. Orman Genel Müdürlüğünün havadan multispektral fotoğraf maklnası

yada küçük formatlı el fotoğraf makinesi İle çekilmiş, test yörelerinin örnek tran-sektler doğrultusunda hava fotoğraflarım almak. 2 ve 3 nolu görevlerin süresi her test yöresinde 1 ha f ta olmak üzere toplam 6 haftadır.

4. Analog teknikler kullanılarak Landsat F C C görüntülerinin yorumlanması, süre 4 hafta.

5. Bi lg isayara uyan Landsat bantlarının bilgisayar yardımı ile analizi . 8 hafta.

6. Analog ve dlgital teknikler kullanılarak sağlanan sonuçların değerlendiril-mes i 2 hafta.

7. Landsat bilgilerinden buğday ekim alanını tahmin etmek için uygun me­todolojinin geliştirilmesi 1 haftası 8 nolu görevle üst üste binen 2 hafta.

8. Uzaktan algılama girdi lerinin tarımsal enformasyon sistemi ile birleşti­rilmesi İçin uygun metodolojinin geliştirilmesi, süre 2 hafta .

9. Proje sonuçlarının gözden geçirileceği ve müteakip faaliyetlerin görüşüle-ceği 3 günlük panel yapılması. 1 hafta.

10. Proje raporunun hazırlanması, 1 hafta.

IV . F A O K A T K I L A R I — Personel a) Teknik Danışman (part-tınıe) 3 adam/ay, Türkiye'ye 2 ziyaret. 1. Z i y a r e t : 1 ve 2 nolu görevler. 2. Ziyaret : 6, 7, 8, 9, 10 nolu görevler. Bunlara ek olarak teknik danışman 1b ve 1c deki eğitim programlarım ve

inceleme gezilerinin programım düzenleyecektir. b) Tarımsal İstatistik ve enformasyon sistemi İçerisinde uzaktan algılanan

bilgi lerin kullanımı konusunda ihtisası olan matematiksel istatistikçi. B u uzman alan çerçeve örnekleme sistemine ve L A C I E ve A G R I S T A R Projelerine aşina olma-lıdır. Türkiye'de ka lma süresi 1 adam/ay dır. Uzmanın görev; 7, 8 ve 9 nolu görev-lerin yürütülmesiyle uyuşmalıdır.

c) Sonuçların değerlendirilmesi toplantısı ve panelin her bir ine 1 er hafta süreyle Türkiye'de görevlendirilerek katılacak F A O uzaktan algılama ve F A O İsta-t lst ik uzmanları (bakınız görev no 6 ve 9).

Yürütme ve İdare Bolumu Sayfa : 3

Say fa : 4 RESMİ G A Z E T E g Ağustos 1963 — S a y ı : 18129

d) F A O lnteraktiv digltal görüntü analiz sistemi için (bilgisayar operatörü. 2 adam/ay (bakınız görev no 5).

— Malzeme a) 3 tarihte 2 çerçeve İçin 1 : 1000000 ölçekli Landsat aldatıcı renkl i f i l im

k a r m a görüntüleri (6 görüntü). b) 3 tarihte 2 çerçeve için 1 : 250000 ölçekli Landsat aldatıcı renkl i kağıt

baskılar (6 görüntü). c) 3 tarihte 2 çerçeve İçin Landsat M S S bilgisayar uyumlu teypler (1600

bpl de 6 teyp). d) 1 tarihte 2 çerçeve İçin Landsat R B V bilgisayar uyumlu teypler (1600

bpl de 2 teyp). — Eğitim a) Landsat görüntüsünün analog ve dlgltal yorumlanması konusunda hizmet

lçl eğitim için her b i r i 1 aylık 4 inceleme gezisi. Eğitim, 1983 yılı sonundan önce, 2 kişinin her b ir i için i k i b irer aylık devreler halinde organize edilecektir.

Y e r i : F A O uzaktan Algılama Merkezi , Roma. b) Tarımsal İstatistik ve enformasyon sistemlerinde uzaktan algılama bi lg i ­

ler inin kullanımı konusunda eğitim için her b i r i bir aylık 2 İnceleme gezisi. Temmuz ve Aralık 1983 tarihler i arasında gerçekleştirilecek.

T e r i : A . B . D . ve Kanada. c) Dig i ta l görüntü analizi konusunda eğitim için her b i r i 1 aylık 2 inceleme

gezisini. Temmuz ve Aralık 1983 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Y e r i : A v r u p a ve /veya A . B. D. Kanada. d) Proje ülkesel koordinatörü için, 1983 yılı sonbaharında, Avrupa , A . B . D.

ve Kanada'da bulunan uzaktan algılama Enstitülerinin ziyaret edileceği bir aylık inceleme gezisi.

— Genel Faal iyet Gider ler i

V . R A P O R a) H e r danışman faaliyetleri hakkında bir rapor sunacaktır. b) İnceleme gezilerine katılan kişiler gezileri hakkında kısa bir rapor h a ­

zırlayacaklardır. B u raporlara dayanarak, proje Baş Teknik Danışmam eğitim prog­ramının etki lerini değerlendirecek ve Türk Hükümetine sunulmak üzere bir sonuç raporu hazırlayacaktır.

VL HÜKÜMET K A T K I L A R I ve DESTEKLEYİCİ DÜZENLEMELER Tarım ve Orman Bakanlığı (TOB) projeye profesyonel ve yardımcı elemanlar

atayacaktır. Yürütülmekte olan U Z A L B E K , uzaktan algılama projesinde halihazırda görevli elemanlara ek olarak, alan örnekleme teknikleri konusunda bi lg i l i b ir mate-matiksel istatistikçi eleman sağlanacaktır.

Bunlara İlave olarak T O B , Marmara Araştırma Enstitüsü ve diğer kamu k i " ruluşları aracılığıyla, bilgisayar, hava ulaşım araçları, büro, Türkiye içinde ulaşım ve diğer gerekli destek hizmetlerini sağlayacaktır.

Hükümet bir Ülkesel Proje Direktörü atayacaktır.

F A O T A R A F I N D A N P R O J E BÜTÇESİNE SAĞLANACAK K A T K I L A R (A . B . D. Doları Olarak)

Ülke : Türkiye Proje A d ı : Türkiye'de Tarımsal Uygulamalar İçin U y g u n Uzaktan Algılama

Teknikler in in Geliştirilmesi,

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 4

8 Ağustos 1983 — S a y ı : 18129 RESMİ G A Z E T E Sayfa : o

Proje N o : T C P / T U R / 2 3 0 3 (T) 10. Personel 45 000 20. Resmi Geziler 2 000 40. Genel Faal iyet Giderleri 9 000 60. Malzeme 9 000 80. Eğitim 75 000

TOPLAM : A . B. 0 . 1136 000

Country : T U R K E Y Project Title : Development of Appropriate Remote Sensing

Techniques for Agr icu l tura l Application i n Turkey. Project Number : rCP/TUR/2303 (T) Starting Date : A p r i l 1983 Completion Date : Marc ' i 1984 Government Min i s t ry responsible for project execution : Ministry of Agricul ture and Forestry F A O Contribution : USŞ 136 000

Signed : Signed : Prof. D r . Sabahattin Özbek Bdouard Saouma

Minister of Agr icul ture and Forestry Director-General (on behalf of the Government) (on behalf of F A O )

Date of signature : 4 M a y 1983 Date of signature : 4 M a y 1983 I. B A C K G R O U N D A N D J U S T I F I C A T I O N Applicat ion of remote sensing technology can significantly speed up comple­

tion of inventories of renewable resources and facilitate their revisions. In particu­lar, a multistage remote sensing system, which selectively combines data from earth resources satellites w i th aerial photographic sampling and spot ground -truth surveys, has been proven i n a number of experimental studies In developing countries to be recommendable. Its incorporation i n the national programme of rene­wable resource inventories has resulted in significantly shorter time of data col­lection, lower cost and Improved accuracy of results. The same system may, as technology develops be used for monitoring of crop damages due to diseases and other natural or man-made disasters. In the future a combination of remote sensing data from such a system with data recorded by meteorological satellites may provide inputs to agro-meteorological models for predicting crop yields.

The present agricultural remote sensing activities in Turkey consist of a project implemented Jointly by the Ministry of Agriculture and Forestry and the Marmara Research Institute. This project which is abbreviated as the U Z A L B E X project was started w i th the purpose of estimating wheat field acreage in Turkey using L A N D S A T digi tal data. The project proposed here w i l l also give great support to the U Z A L B B K project.

II. O B J E C T I V E S O F T H E A S S I S T A N C E The long-term objective of this project is to strengthen the planning and

monitoring activities of the Min i s t ry of Agriculture and Forestry, in particular, to contribute to development of its agricultural statistics programme.

YOriitm» ve idare Bölümü Sayfa 5

Say fa : 6 R E S M I G A Z E T E 8 Agustos 1083 — Sayi : 18128 V . ! . . -LJ L - i . • • -' -' L.. ! l —L J . The short-term objectives are as follows : — to sélect, test and, i f necessary, modify the analog- and digital image

analysis techniques suitable for agricultural applications in order to assure their compatibility wi th conditions and priorities of Turkey ;

— to develop methods and procedures for Introducing remote sensed agricul ­tural data into the overall statistical programme of the Min is t ry of Agriculture and Forestry ;

— to provide training to staff members of the Ministry of Agriculture and Forestry, and U Z A L B E K project.

H I . W O R K P L A N The project w i l l be based at the M i n i s t r y of Agriculture and Forestry in A n ­

kara , Turkey. The M a r m a r a Research Institute in Gebze, Turkey w i l l be associated wi th project implementation, i n particular regarding digital processing of images and providing future computer support.

The tasks to be carried out by the project for which dates of initiation and completion are to be Indicated, are the fol lowing :

1. Selection of test sites within the area of not more than two Landsat f ra ­mes. Durat ion 2 weeks.

2. Preparation of ground-truth data for the test sites and time periods for which Landsat imagery is available. Duration as indicated in Task 3.

3. A e r i a l photography of teat sites along sample transects with an airborne multispectral camera of the Forest Directorate of Turkey or wi th a small format hand-held camera. Duration of Tasks 2 and 3 la (fo weeks 1 week for each test site.

4. Interpretation of Landsat F C C Images using analog techniques. 4 weeks. 5. Computer-aided analysis of Landsat computer compatible tapes. 8 weeks. 6. Evaluation of results obtained by analog and digi tal techniques. 2 weeks. 7. Development of an appropriate methodology for estimation of wheat

acreages from Landsat data. 2 weeks, one week of which overlaps wi th Task 8. 8. Development of an appropriate methodology for integration of remote

sensing Inputs w i th the agricultural Information system. Durat ion 2 weeks. 9. Three-days panel meeting reviewing the project results and discussing

follow-up activities. 1 week. 10. Preparation of project report. 1 week.

IV. F A O I N G U T S — Personnel a) Technical Adviser (part-time) 3 m / m , 2 missions to Turkey; Mission 1 : tasks 1 & 2 Mission 2 : tasks 6, 7, 8, 9, & 10 In addition, the Technical Adviser w i l l arrange training programmes l b and

l c and the it inerary for the study tours. b) Mathematical Statistician with expertise on the use of remote sensing

data in the agricultural statistics and Information systems. He should be famil iar w i th the area frame sampling system and w i t h the L A C I E and A G R I S T A R projects. 1 m / m i n Turkey . H i s mission w i l l coincide w i th implementation of tasks 7, 8 and 9.

c) F A O Remote Sensing Officer and F A O Statistician to participate in the evaluation of results and i n the panel meeting 1 week each In Turkey (re : tasks 6 * 9).

d) Computer operator for F A O interactive digital image analysis system 2 m / m (re : task 5).

vQrQtm» v* l i e r » Bolûmû Sayft : t

8 Agustos 1983 — S a y i : 18129 RIBS M I GAZETTE Say*a: 7 — Supplies and Materials a) Landsat false colour f i lm composite Images at 1 : 1000 000 scale for 2

frames a t 3 dates (8 Images). b) Landsat false colour paper prints at 1 : 250 000 scale for 2 frames at

8 dates (8 Images). c) Landsat M S S computer compatible tapes for 2 frames at 3 dates (6 tapes

at 1600 bpl). d) Landsat R B V computer compatible tapes for 2 frames at ona date (2

tapes at 1600 bpl ) . — Training a) F o u r of one month each for on-the-job training' in analog and digital

Interpretation of Landsat imagery. The training wi l l be organized h i two one • month sessions for two persons each. Place : F A O Remote Sensing Centre, Rome.

r>) Two of one month each for t ra in ing on the use of remote sensing data in agncutural statistics and i n the agricultural Information systems. P l a c e : U . S. A . and Canada.

c) Two of one month each for training in digital image analysis. Place : Europe and/or U . S. A . - Canada. d) One fellowship of one month for a study tour by. National Project

Coordinator to Remote Sensing Institutes In Europe, U . S. A . and Canada. — General Operating Expenses V . R E P O R T I N G a) Ttie consultants w i l l each submit a report on their activities; b) The participants i n the study tours w i l l prepare a short report on their

tour. Based on these reports, the Chief Technical Adviser of this project w i l l eva­

luate the Impact of the training programme and prepare a Terminal Statement for submission to the Government.

V I . G O V E R N M E N T C O N T R I B U T I O N A N D S U P P O R T I N G A R R A N G E ­M E N T S

Minis try of Agriculture and Forestry ( M A F ) wi l l assign professionals and supporting personnel to the propect. In addition to present personnel Involved i n the ongoing U Z A L B E K remote sensing project, mathematical statistician wi th knowledge of area sample techniques wi l l be provided.

Furthermore, M A F w i l l provide through the M a r m a r a Research Institute and other Goverment establishments computer faculties, aircraft , office space and tiansportatlon wi th in Turkey, and other necessary logistics support.

The Goverment w i l l assign a National Project Director. P R O J E C T B U D G E T C O V E R I N G F A O I N P U T S

( in U . S. Dollars) C o u n t r y : T U R K E Y Project Title : Development of Appropriate Remote Sensing

Techniques for Agr i cu l tura l Application in Turkey. Project Number : T C P / T U R / 2 3 0 3 (T)

10. Personnel 45 000 20. Off ic ial Travel 2 000 40. General Operating Expenses 5 000 5a Supplies and Materials 9 000 80. Tra in ing 75 000

T O T A L U S S 136 000

VOrutma v« l a t a Batumi} S * y f « : 7

Sayfa: 8 RESMİ G A Z E T E 8 Ağustos 1983 — Sayı : 18129

Tüzük K a r a r Sayısı : 83/6777

9/7/1974 tar ih l i ve 7/8564 sayılı Kararnameye ektir . Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanan ve Danıştay tarafından incelenmiş olan

«Bayındırlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tü-zük» ün yürürlüğe konulması; 1609 sayılı Bayındırlık Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri Kanununun 10 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 21/6/1983 tarihinde k a ­rarlaştırılmıştır.

Kenan EVREN Cumhurbaşkanı

B. ULUSU Başbakan

Z. BAYKARA Devlet Bak. - Başbakan Yrd.

S. R. PASİN Devlet Bakanı

I. TÜRKMEN Dışişleri Bakanı

K. C A N T Ü R K Ticaret Bakanı

Prof. Dr. 8. ÖZBEK Tar ım vs Orman Bakanı

I. E V L İ Y A O Ğ L U Kültür ve Turizm Bakanı

Prof. Dr. I. ÖZTRAK Devlet Bakanı

K. A K D O Ğ A N Adalet Bakanı

A. B. KAFAOĞLU Maliye Bakanı

Prof. Dr. K. KILIÇTURGAY Sağ. ve Sos. Yardım Bakanı

M. ÖZGÜNEŞ Devlet Bakan;

Ü. H. BAYÛLKEN Milli Savunma Bakanı

H. S A Ğ L A M Milli Eğitim Bakanı

Prof. Dr. C. T. SADIKLAR Gümrük ve Tekel Bakanı

Prof. Dr. M. N. Ö Z D A Ş Devlet Bakanı

S. ÇETİNER İçişleri Bakanı

Dr. T. ÖNALP Bayındırlık Bakanı

Prof. Dr. M. AYSAN Ulaştırma Bakam

Prof. Dr. M. AYSAN M. TURGUT F. İLKEL Çalışma Bakanı V. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Prof. Dr. A. SAMSUNLU M. R. GÜNEY V. Ö Z G Ü L imar ve Iskan Bakanı Koy İşleri ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı

S. ŞİDE Sosyal Güvenlik Bakanı

Bayındırlık Bakanlığı Teftiş K u r u l u Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük

Madde 1 — 9/7/1974 günlü ve 7/8564 sayılı Bakanlar K u m l u kararıyla yü­rürlüğe konulan Bayındırlık Bakanlığı Teftiş K u r u l u Tüzüğünün 31/7/1980 günlü ve 8/1392 sayılı Bakan lar K u r u l u kararıyla yürürlüğe konulan Tüzükle değiştirilen 7 nci maddesiyle 8, 9 ve 10 uncu maddeleri aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir :

Müfettiş yardımcılığına atanma koşulları Madde 7 — Müfettiş yardımcılığına atanabilmek için; a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları

taşımak, b) Yüksek mühendis, yüksek mimar, mühendis, mimar yetiştiren yerl i y a da

yabancı yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak, c) H u k u k , Siyasal Bi lg i ler , İktisat, İktisadî ve İdarî Bi l imler Fakültelerini

y a da bunların dengi y e r l i y a da yabancı yükseköğretim kurumlarından birini bit ir-miş olmak,

d) Sağlık durumu, İklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk koşullarına el-verişli bulunmak,

e) T a k s i r l i suçlar dışında, özgürlüğü bağlayıcı bir cezayla hüküm giymemiş olmak.

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa; 8

8 Ağustos 1983 — S a y ı : 18129 RESMİ G A Z E T E Sayfa: 9 f) S ic i l i , tutum ve davranışları yönünden müfettişliğe engel durumu bulun-

mamak, g) Sınavın açıldığı yılın Ocak ayında 30 yaşından gün almamış olmak, h) Yönetmeliğine göre yapılacak yarışma sınavını başarmak, gerekir. Müfettişliğe atanma koşulları Madde 8 — Müfettişliğe atanabilmek için; a — 1 ) Müfettiş yardımcısı olarak en az 3 yıl çalışmış olmak, 2) Olumlu s i c i l almış olmak, 3) Yönetmeliğine göre yapılacak yeterl ik sınavını başarmak, b — 1) Yüksek mühendis, yüksek mimar , mühendis, mimar yetiştiren y e r l i

ya da yabancı yükseköğretim kurumlarım bit irdikten sonra bakanlıklar ya da bağlı kuruluşlarında 8 yıl Devlet Memuru olarak çalışmış ve bu hizmetleri sırasında en az 3 yıl teknik müşavirlik, teknik uzmanlık, daire başkanlığı, daire başkan yardım-cılığı, fen heyeti müdürlüğü, bölge müdürlüğü, bayındırlık müdürlüğü, başmühen-disl ik ; Hukuk , S iyasal Bi lgi ler , iktisat, İktisadi ve idar i bilimler fakültelerini y a da dengi yer l i ya da yabancı yükseköğretim kurumlarından bir in i bitirdikten sonra ba ­kanlıklar y a da bağlı kuruluşlarında 8 yıl Devlet memuru olarak çalışmış ve bu h i z ­metleri sırasında en az 3 yıl hukuk müşavirliği, kuru l başkanlığı y a da üyeliği, daire başkanlığı, daire başkan yardımcılığı ya da müdürlük yapmış olmak,

2) S ic i l i , tutum ve davranışları yönünden müfettişliğe engel durumu bulun­mamak,

3) Sağlık durumu i k l i m değişikliklerine ve her çeşit yolculuk koşullarına e l ­verişli olmak,

4) Taks i r l i suçlar dışında özgürlüğü bağlayıcı bir cezayla hüküm giymemiş olmak,

5) Yönetmeliğine göre yapılacak sınavı başarmak, gerekir. A t a m a organları Madde 9 — Teftiş Kurulundaki her 10 müfettişlik kadrosundan 6 sı teknik

hizmetler sınıfına, 4 ü genel İdare hizmetleri sınıfına ayrılır. B u Tüzüğün 7 nc i maddesinin b bendinde belirtilen kurumlarda öğrenim gör-

müş olanların atanmaları teknik hizmetler sınıfı kadrolarına, c bendinde belirtilen kurumlarda öğrenim görmüş olanların atanmaları, genel İdare hizmetleri sınıfı kad -rolarına yapılır.

Yetişme ve deneme dönemi Madde 10 — İdari görevlerden doğrudan müfettişliğe atananlar, en az 6 ay

süreli bir yetişme ve deneme dönemi geçirirler. B u dönemde, b ir y a da daha çok mü-fettişin yanında, teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma işlerinde çalıştırılırlar.

Yetişme ve deneme dönemi geçirenlerin yeterlikleri , yanlarında çalıştıkları müfettişlerce düzenlenecek raporlarla Teftiş K u r u l u Başkanlığına bi ld ir i l i r .

B u dönem sonunda yeterli görülmeyenler, eski görevlerine y a da denk görev-tere naklen atanırlar,

Müfettiş yardımcıları için 3 yıl süreyle bir inci ve ik inc i fıkralardaki esaslar uygulanır.

Madde 2 — Danıştay'ca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri Resmi Gazete'de yayımı gününde yürürlüğe girer.

Madde 3 — B u Tüzük hükümlerini Bayındırlık Bakanı yürütür.

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 9

Sayfa : 10 RESMİ G A Z E T E 8 Ağustos 1983 — Sayı: 18129

Bakanlar Kurulu Karart Karar Sayın : 83/8802

E k l i (1) ve (2) sayılı listelerde k i m l i k l e r i yazılı 219 (ikiyüzondokuz) kişinln Türk vatandaşlığına alınması; İçişleri Bakanlığının 16/6/1983 tar ih l i ve 25067 sayılı yazın üzerine, 11/2/1964 tar ih l i ve 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 6, 7 ve 8 inc i maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca S/7/1983 tarihinde kararlaştırılmıştır

B. ULUSU

Kenan EVREN Cumhurbaşkanı

Z. BAYKARA Devlet Bak. Başbakan Yrd.

S. R. PASİN Devlet Bakanı

İ. TÜRKMEN Dışişleri Bakanı

K. C A N T Ü R K Ticaret Bakanı

Prof. Dr. S. ÖZBEK T a r ı m ve Orman Bakanı

I. E V L İ Y A O G L U Kültür ve Turizm Bakanı

Prof. Dr. I. ÖZTRAK Devlet Bakanı

K. A K D O Ğ A N

Adalet Bakanı

A. B. KAFAOĞLU

Maliye Bakanı

Prof. Dr. K. KILIÇTURGAY Sağ, ve Sos. Yardım Bakanı

Prof. Dr. T. ESENER Çalışma Bakanı

M. ÖZGÜNEŞ Devlet Bekanı

Ü. H. BAYÛLKEN Milli Savunma Bakanı

H. S A Ğ L A M Millî Eğitim Bakanı

Prof. Dr. C. T. SADIKLAR Gümrük ve Tekel Bakanı

Prof. Dr. A. SAMSUNLU İmar ve İskan Bakanı

Prof. Dr. M. N. Devlet Bakanı

S. ÇETİNER İçişleri Bakanı

Dr. T. Ö N A L P Bayındırlık Bakanı

Prof. Dr. M. AYSAN Ulaştırma Bakanı

F. İLKEL Enerji vs Tabii Kay. Bakanı

V. Ö Z G Ü L Gençlik ve Spor Bakanı

M. TURGUT Sanayi ve Teknoloji Bakanı

M. R. GÜNEY Köy İşleri ve Koop. Bakanı

S. ŞİDE Sosyal Güvenlik Bakanı

Yürütme ve İdare Bolumu Sayfa: 10

TÜRK VATANDAŞLIĞINA A L I N M A LİSTESİ LİSTE N o : : 1

Sıra Doğum No. Soyadı ve Adı Baba adı Doğum yeri tar ih i

1 Akmanlş Muhammet A U Nevruz Khoyılu 1047 2 Rüstemoglu A U HUdaverdi Şebister 1926 3 Rüstemoglu Tasar Settar Şebister 1934 4 Avşar Nevruz A U Muhammed Iran-Hoy 1946 5 Bahar Fer idun A U İstanbul 1934 6 Dönmez H a m z a A U A U Bulgar istan 1925 7 Dönmez Hayr iye VeU Bulgaristan 1939 8 Sabuncu Semir Tunus Kerkük 1953 9 Sabuncu T a n k Abbaa Abbaa Kerkük 1947

Ahmet 10 Asütürk B e k i r Ahmet tsabeyll 1926 11 As l l tUrk H a v v a Mehmet IsabeyU 1932 12 Aailtürk Nurhan B e k i r tsabeyll 1953 13 Aai l tUrk Burhan Bekir tsabeyU 1959 14 Aslltürk Hatice Bekir tsabeyll 1958 15 Aai l tUrk Mervan Bek i r tsabeyll 1962

ÖZOAŞ

Başbakan

S. ÇETİNER

S Ağustos 1983 — S a y ı : 18129 RESMİ G A Z E T E S a y f a ; 11

Sıra Doğum N o . Soyadı ve Adı B a b a adı Doğum yer i tar ih i

16 Kırık H a l i l Ahmet Lazk iye 1983 17 Kırık F a t m a Muhammet Lazk iye 1922 16 Türkmenoğlu Hasan Muhammet Lazk iye 1937 19 Türkmenoğlu Şefika Mustafa Lazk iye 1936 20 Türkmenoğlu Kemal Hasan Lazk iye 1958 31 Türkmenoğlu Cemal Hasan Lazkiye 1960 22 Türkmenoğlu Semttuv Hasan Lazkiye 1963 23 Cemallar İsmet Kasım Ge belli 1928 24 Cemal 1ar Hediye Mehmet Lazkiye 1933 29 Cemallar Selma İsmet Lazk iye 1957 26 Cemallar Hayat İsmet Lazk iye 1960 27 Cemallar Mehmet İsmet Lazk iye 1962 28 Bıçakçı H a l i l A l i GUmülclne 1940 29 Bıçakçı E m i n e Hüseyin Gümülcine 1947 30 Veyselaki Musta fa İbrahim İzmir 1958 31 Güney Zekiye Sal ih tskeçe 1960 32 Nasuhoğlu Ahmet Nasuh Gümülcine 1947 33 Pas alı Osman Hasan Gümülcine 1957 34 özdere A h m e t Şakir Komot ini 1951 35 özdere M ahide Teyf lk Komotini 1949 36 Karabıyık Tahir Ahmet Yunanistan 1963 87 Vatansever Sabahattin Hüseyin L i k l o n 1959 38 Tahsinoğlu Ramadan Tahsin Iskeçe 1935 39 Kurtuluş A l i H a l i l Gümülcine 1940 40 Kurtuluş Ayşe Tahsin Gümülcine 1942 41 Kurtuluş Recep A l i Gümülcine 1958 42 Kurtuluş Y a v u z A U Gümülcine 1963 43 Tansel Ahmet E n v e r Rodos 1959 44 Çelik Nazmiye Ahmet Gümülcine 1938 45 K u r a k Cemi l Hasan tskeçe 1933 46 K u r a k E m i n e Hüseyin tskeçe 193« 47 Kaşifoğlu Numan Kaşif tskeçe 1052 48 Yorulmaz Esat Recep Gümülcine 1945 49 Yorulmaz F i k r i y e Mümin Gümülcine 1955 50 Süleymanoğlu Mazhar Hasan Balabanlı 1940 51 Süleymanoğlu Nezlle Mustafa Korsaıh 1940 52 Çalışkan: Hasan Musta fa Gümülcine 1947 63 Çalışkan A y t e n V e l i Gümülcine 1950 54 Mehmetoğlu Hasan Mehmet Peleketi 1936 55 Mehmetoğlu Rabahan Mümin. Peleketl 1938 56 Dönmez İsmail Hüseyin Gümülcine 1943 57 Dönmez Salme M u m u n Gümülcine 1946 58 Azlzoğlu Fehmi A z i z B u l a k 193» 59 Azizoğlu F a t m a Sal ih Tuzcu 1940 60 Çalışkan Mehmet Şükrü tskeçe 1956 61 Çavuşoğlu Ramadan N u r i tskeçe 1953 62 Ciga A h m e t Hüseyin Mehrlkoz 1943

YOrOtmt ve İdare Bolumu Sayfa: 11

S a y f a : 12 RESMİ G A Z E T E 8 Ağustos 1*83 — Say ı : 18139

Sıra No . Soyadı ve Adı Baba adı Doğum yer i

Doğum t a r i h i

83 Şen A H Hüseyin Iskeçe 1946 64 Kaşlıoğlu Mehmet Şaban Rodos 1933 65 Kaşlıoğlu A y h a n B e k i r Rodos 1938 66 Kaşlıoğlu B e k i r Mehmet Rodos 1958 67 Mustafaoğlu Hasan Hüseyin tekece 1945 68 Mustafaoğlu Makbule Musta fa lakece 1948 69 Küçük Mehmet Ahmet Dedeagaç 1931 70 Küçük ZUhre Ahmet Dedeagaç 1936 71 Küçük Ahmet Mehmet Dedeagaç 1957 72 Küçük Şaziye Mehmet Dedeagaç 1963 73 Kurtuluş Musta fa Lütfü tskeçe 1964 74 Muzafferoğlu B a h a Muzaffer Ksantt 1942 75 Yılmaz Nadide H a s a n Gümülcine 1946 76 Becelli Mehmet Ahmet Istanköy 1948 77 Şen Hasan Mehmet Gümülcine 1944 78 Şen Saniye Osman Gümülcine 1945 79 A r a b a a o g l u Ahmet İsmail Gümülcine 1955 80 Tansel Enver Ahmet Rodos 1932 81 Tansel Gönül Osman Rodos 1937 82 Aktaş A l i Mehmet Gümülcine 1957 83 Aktaş Hatice Mehmet Gümülcine 1954 84 Dinç Nihat Mehmet tskeçe 1940 85 Tansel Ahmet İzzet Rodos 1962 86 Kırmacı B a h r i Cemali lakece 1957 87 Y a k u p Hüseyin Hasan tskeçe 1940 88 Y a k u p Gülsüm Hüseyin tskeçe 1943 89 Y a k u p Şükriye Hüseyin tskeçe 1962 90 A l k a n Şaban Hal ihbrahim K s a n t i 1951 91 A l k a n Naf iye İsmail Gümülcine 1949 92 Çalışkan Şükrü Şaklr tskeçe 1919 93 Çalışkan F a t m a A r i f tskeçe 1920 94 Topçu Hasan Hasan tskeçe 1945 95 U z m a n Sinan İbrahim Gümülcine 1966 98 Işık Selahattln A l i tskeçe 1966 97 Kaşlıoğlu Selahattln A r i f Rodos 1947 98 Kaşlıoğlu Nurc lvan Selahattln Rodos 1951 99 E g e l i Hasan Mustafa Komot in l 1956

100 öztttrk Hüseyin İsmail tskeçe 1952 101 Oztürk U i t f l y e Ahmet tskeçe 1952 102 Aydın A l i Ralf tskeçe 1948 103 Aydın N e j l a A H tskeçe 1946 104 Şentürk Hüseyin Hasan tskeçe 1956 105 Şentürk Kebire Nurettin tskeçe 1958 106 Nalbant Osman Nusret Asuman Rodos 1956 107 Recepoğlu İsmail Recep Payamlar 1957 108 İleri Hüseyin H a l i l tskeçe 1942 109 İleri Ayşe Mümin tskeçe 1944 110 Avcı N a i l Yakup tskeçe 1936

YOrütma v* Idtn Bolumu Sayfa: 12

8 Ağustos 1983 —Sayı : 1812» RESMİ O A Z E T E Sayfa : 13 Sura Doğum N o . Soyadı ve Adı B a b a adı Doğum yer i t a r i h i

111 Avcı Nalme A U tskeçe 1935 112 Avcı B a k i N a i l Iskeçe 1962 113 Mustafaoglu F a i k Musta fa tskeçe 1937 114 Mustafaoglu Hatice Musta fa Iskeçe 1944 l i f i Pasaoğlu K a d r i Şükrü tskeçe 1952 116 Paşaoglu Sıdıka İsmail tskeçe 1952 U T Bahçeci TUkse l Hüseyin Gümülcine 1962 118 Hüseyinoğlu Hasan Hüseyin tskeçe 1946 11» Hüseyinoglu Zehra Ahmet tskeçe 1953 120 Şentürk H a l i l Ahmet Gümülcine 1952 121 Şentürk F e r i h a R a h i m Gümülcine 1958 122 Aydın Osman Hüseyin Gümülcine 1933 123 Aydın F a t m a A l i Gümülcine 1939 124 Aydın R a i f e Osman Gümülcine 1959 125 Vatansever Rıdvan Mahmut tskeçe 1950 126 Vatansever Caylde Hasan tskeçe 1950 127 Sezer Y u s u f Hasan Hüseyin Komot in l 1964 128 Baltalı Hüseyin Hasan Gümülcine 1959 129 Çavuşoğlu Mustafa Mehmet Gümülcine 1957 130 Çavusoglu Fer iha Ahmet Gümülcine 1969 131 Akgül Müjdat Gal ip tskeçe 1955 132 Uzunoğlu Gal ip Hüseyin Gümülcine 1945 133 Uzunoğlu Nermine H a l i l GümUldne 1945 134 Çakır M e t i n Süleyman tskeçe 1959 135 Sallhoğlu Nedim Teyf lk Gümülcine 1955 136 Tansel A l i E n v e r Rodos 1962 137 Güven Abdurrahlm Mümin Iskeçe 1952 138 Pınar Sabr i Hüseyin Komotinl 1940 139 Cinoğlu A l i Nazım tstanköy 1949 140 Clnoğlu Şahver Hüseyin tstanköy 1949 141 Haşlamacı A l i Ahmet HebU Köyü 1935 142 Haşlamacı F a t m a Ahmet Hebl l Köyü 1938 143 Haşlamacı Ahmet A U HebU Köyü 1964 144 Hocaoglu R a s l m Sal ih tskeçe 1935 145 Hocaoğlu Selime Sabr i Balabanlı 1939 146 Hocaoglu E m e l Ras im Balabana 1964 147 Ersöz Mümin Yusuf tskeçe 1948 148 Ersöz Mümin» A l i tskeçe 1950 149 Bıyıklı N a i l Ramadan Gümülcine 1960 150 B i l g i l i A U Hüsem tskeçe 1917 151 B i l g i l i Feriste H a s a n tskeçe 1924 152 Soysal R a b l a Sal ih M&gosa-Gölbası 1945 153 Göğüs M u a l l a Sıtkı B a f 1929 154 Dipkloğlu Şifa Hüseyin Serdarlı 1936 155 önsel Çetin Mehmet Kıbrıs 1947 156 A k i s K lnnt İbrahim M a r d i n 1917 157 Şehir Türkan Abdul lah Yeşilli Köyü 1943

Yürütme v • İdare Bolümü Sayfa: : 1»

S a y f a : 14 RESMİ G A Z E T E 8 Ağustos 1983 — S a y ı : 18129

Sıra Doğum N o . Soyadı ve Adı Baba adı Doğum yer i tar ih i

168 Davulcu Derde A U Oğuzeli 1940 159 Şentürk Zeynls İsmail Novatchevo 1953 160 E r e n Cablr Tevf ik Üsküp 1962 161 Arlı Fedlye A d e m Hadj levt j l 1957 162 Unutmaz R a s i m CeUl Makedonya 1928 163 Unutmaz Ümmtl E m i n Makedonya 1921 164 özturk Ahmet Mestan E s k i Cumal l 1951 165 B a l k a n a L U t f l Musta fa KırcaaU 1954 166 B a l k a n a Mel iha LÜtfi KırcaaU 1954 167 Cudl H a m l d Ahmet Meruğe-lran 1938 168 Türkoğlu A l i M i r A U Esger Khoy 1944 169 Sal ih K a m i l Cemi l I rak 1928 170 Sal ih Nesr in R e f i k A U Kerkük 1937 171 Sal ih K a m u r a n K a m i l Kâmil Çekoslovakya 1963 172 Sal ih Bülent K a m i l Kâmil Çekoslovakya 1964 173 Bayatlı Yalçın A . H a d i Kerkük 1952 174 Yusufoglu Muhtar Yusuf Doğu Türkistan 1957 175 Bakıra Zehra E m i n K i n j a v g 1923 178 Bakırcı Ayşegül Mehmet VInJing 1964 17T Olgun Hasan Hasan Limaaol 1944 178 Değirmenci Cemi l Sa l ih Smandra 1934 179 Değirmenci As ime Ahmet F i l y a 1934 180 Değirmenci Nehir Cemi l Smandra 1962 181 Yusufoglu Hasan Musta fa GUmülcine 1960 182 Özkan Ömer A U Salmanh 1926 183 Özkan Şerike A U Sa İmanlı 1929 184 Ahmetoğlu H a m d l Ahmet Gümülclne 1956 185 Dönmez Hasan Mehmet GUmülcine 1954 186 Dönmez Hat ice Mehmet Gümülclne 1956 187 Mustafaoğlu Mehmet Sadık Gümülclne 1958 188 Şen Şaban İsmail Gümülclne 1935 189 Şen ülfet Şaban Gümülclne 1962 190 F e r i t R a l f Fer i t Ksant l 1960 191 Çakar Mehmet Hüseyin Gümülclne 1950 192 Çakar H a v v a Mürnln Gümülclne 1952 193 A k s u Şaklr Mahmut lakece 1958 194 Eyüpoğlu Mehmet Hasan Gümülclne 1949 195 Güleryüz Musta fa Mümin GUmülcine 1950 196 Şentürk A U Reşit GUmülcine 1920 197 Şentürk F a t m a rşrrı̂ n Gümülclne 1936 198 Şentürk Sabahattin A U Gümülclne 1957 199 Güler Hamdı HUsmen Komot im 1938 200 Güler Şükriye Şaklr Komot in l 1940 201 Güler A U Rıza Hamdl Komot ln i 1963 202 Sönmez İsmail A U GUmülcine 1968 203 Kır A U A z i z Gümülclne 1944 204 Kır K a d r i ye A U GuuiUldne 1952

Yaratma vs İdare. Bolumu Sayfa: 14

8 Ağustos 1983 — S a y ı : 1812» RESMİ G A Z E T E Sayfa : İS

Sıra Doğum No. Soyadı ve Adı Baba adı Doğum yeri tar ih i

205 öztürk Sal ih Mustafa GUmülclne 1959 206 Yurtseveri Necati A k i f tskeçe 1953 207 Hacıoğlu Giilter Ahmet Iskeçe 1960 208 öztürk F a i k Haşim Iskeçe 1957 209 öztürk Sebiha Ahmet tskeçe 1957 210 Varlıöğlu Necmettin Rıza Karalı 1923 211 Varhoğlu Selim Necmettin F r a n k f u r t 1963 212 Türker Ferit A t i l l a İskenderun 1931 213 Melek Uğur İzzet Samsun 1935 214 Taşkın İhsan Vedat İstanbul 1939 215 Şen N u r i Aydın Hüseyin B a l y a 1926

Cevdet 216 A t a k Barış F ikre t Bergama 1951 217 İlahi Mahmut Manzoor Lahor 1949 218 T i r y a k i M a r i a Elisabeth Gerhart - Josef GBOSS Bülten 1951 219 Yılmaz Meryem K u r t Gerhard Hamburg 1958

t

Yönetmelikler M i l l i Eğitim Bakanlığından:

M i l l i Eğitim Bakanlığı S i c i l A m i r l e r i Yönetmeliğinin 4. Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

Madde 1 — Ta l im ve Terbiye Kurulu 'nun 28/1/1983 gün ve 13 sayılı k a r a r ile kabul edilen M i l l i Eğitim Bakanlığı S i c i l Amir l e r i Yönetmellğl'nln 4. maddesinin B . Taşra Teşkilâtı Bölümünün M i l l i Eğitim Müdürlükleri kısmında yer alan S iv i l Sa-vunma Uzmanı'nın sicil amir ler i aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

S ic i l verilecek Personel 1. Sic i l A m i r i 2. S i c i l A m i r i 3. Sic i l A m i r i

S iv i l Savunma M i l l i Eğitim M i l l i Eğitim B a - içişleri Bakanlığı Uzmanı Müdürü kanlığı Savunma • S iv i l Savunma Gene]

Sekreteri Müdürü Madde 2 — B u Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 3 — B u yönetmeliği M i l l i Eğitim Bakanı yürütür.

M i l l i Eğitim Bakanlığından •

E lektr ik Tesisatçıları Hakkında Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM G E N E L HÜKÜMLER

Amaç : Madde 1 — B u Yönetmeliğin amacı, elektrik tesislerinin yapımı, bakımı ve

İşletilmesi işlerinde çalışacakların eğitimi ile yetki sınırlarım belirlemektir.

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 13

S a y f a : 16 RESMİ G A Z E T E 8 Ağustos 1983 — Sayı : 18129

Kapsam : Madde 2 — B u Yönetmelik, elektrik tesislerinin yapım, bakım ve işletilmesi

işlerinde çalışacakların; a) Eğitimine, b) Y e t k i belgesi verilme işlemlerine, c) Y e t k i sınırlarına,

ilişkin esasları kapsar.

Dayanak : Madde 3 — » B u Yönetmelik 1739 sayılı M i l l i Eğitim Temel Kanunu, 6973

sayılı Sanayi Bakanlığı Kuruluş ve Vazifeleri Hakkında Kanun ile bu Kanun 'a bazı değişiklikler ve ekler getiren 7347 sayılı Kanun ve 2089 sayılı Çırak, K a l f a ve Ustalık Kanunu'na dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM ELEKTRİK TESİSAT İŞLERİNDE ÇALIŞACAKLARDA A R A N A C A K ŞARTLAR

Elektrik Tesisat İşlerinde Çalışacaklar : Madde 4 — E l e k t r i k tesisat işlerinde aşağıdaki belgelere sahip olanlar çalışa-

bi l i r : a) Lise dengi mesleki ve teknik öğretim kurumları ile yüksek öğretim ku-

rumları e lektrik bölümü diploması, b) M i l l i Eğitim Bakanlığı'nca verilmiş elektrik tesisatçılığı dalında kalfalık

ve ustalık belgesi, c) E l e k t r i k tesisatçılığı I, I I ve III . sınıf yetk i belgesi. Elektrik Tesisat İşlerinde Çalışacaklarda Aranacak Genel Şartlar : Madde 5 — E l e k t r i k tesisat işlerinde çalışacaklarda aşağıdaki genel şartlar

aranır. a) Türk vatandaşı olmak, b) Mesleğin gerektirdiği sağlık şartlarını taşımak, c) Bağımsız olarak çalışabilmek için 18 yaşım bitirmiş olmak, d) E n az i lkoku l mezunu olmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ELEKTRİK TESİSAT İŞLERİNDE ÇALIŞACAKLARIN EĞİTİMİ

Eğitim Programları : Madde 6 — E l e k t r i k tesisat işlerinde çalışacakları yetiştirmek için, değişik

düzeylerde eğitim programları düzenlenir. B u programlar, yetki sınırlan gözönünde tutularak. Ener j i ve Tabi i K a y n a k l a r Bakanlığı'nın görüşü alınmak suretiyle M i l l i Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanır.

Eğitimin Yapılman : Madde 7 — E l e k t r i k tesisatçılığı eğitimi; eğitim programlarına uygun olarak,

Milli Eğitim Bakanlığı ile diğer kamu ve özel kuruluşlarca yapılır. Mesleki ve Teknik Açıköğretim Okulu programlarına katılacaklar 1 Eylül - 30 Kasım tarihleri arasında O k u l Müdürlüğüne başvururlar.

Eğitime Katılacaklardan istenilecek Belgeler : Madde 8 — E l e k t r i k tesisatçılığı eğitimine katılacaklardan aşağıdaki belgeler

İstenecektir. :

Yürütme ve Idare Bölümü Sayfa : 16

8 Ağustos 1983 — Sayı : 18129 RESMİ G A Z E T E S a y f a : 17

a) Onaylı, fotoğraflı nüfus hüviyet cüzdanı örneği, b) öğrenim belgesinin Noterlikçe onaylı örneği, c) Yeter l i sayıda vesikalık fotoğraf (sayısı eğitimi yapan kurumca belirti­

lecek) d) Mesleki ve Teknik Açıköğretim Okulu programlarına kaydolanlar için,

M i l l i Eğitim Baknlığı'nca tespit edilecek kayıt ve sınav harcım yatırdığım gösterir belge.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ELEKTRİK TESİSATÇILIĞI YETKİ BELGESİ S I N A V L A R I

Sınavları Yapacak K u r u m : Madde 9 — E l e k t r i k tesisatçılığı ye tk i belgesi sınavları, Millî Eğitim Bakan­

lığı Çıraklık Eğitimi Genel Müdürlüğü, Meslekî ve Teknik Açıköğretim Okulu Mü-dürlüğü'nce düzenlenir.

Sınav yerlerinin tesbiti, Okul Müdürlüğünce hazırlanan sınav evrakının sınav merkezlerine ulaştırılması için gerekli işleri yerine getirmek üzere adı geçen Genel Müdürlükçe bir k u r u l oluşturulur.

Sınav Şekli ve Hakkı : Madde 10 — E l e k t r i k tesisatçılığı yetk i belgesi sınavları yazılı ve sözlü-uy-

gulamalı o lmak Üzere i k i aşamada yapılır. a. Yazılı sınavlar. Mayıs ve Eylül aylarında; sözlü-uygulamalı sınavlar ise Ka-

sım ayında yapılır. Yazılı ve sözlü-uygulamalı sınavların her türü İçin i lk sınav tari-hinden başlayan ve birbir ini izleyen 4 sınav hakkı kullanılır, özürsüz olarak sınava katılmayanlar, sınav haklarını kullanmış sayılırlar.

b. Sınavlara katılacakların, sınav ayından en geç i k i ay önce gerekli belgeler ile Millî Eğitim Bakanlığı'nca tesbit edilecek sınav harcım yatırdığım gösterir belgeyi Meslekî ve Teknik Açıköğretim Okulu Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekir. B u Okul programlarına kayıtlı olanlardan ayrıca sınav harcı istenmez.

c. Bütün sınav haklarım kullanarak başarılı olmayanların belgeleri iade edilir. B u durumda olanlar isterlerse yeni baştan sınavlara girmek üzere Okul Müdürlüğüne başvurabilirler.

Sınav İşlerinin Yürütülmesi : Madde 11 — Sınav sorularının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi

işleri, Mesleki ve Teknik Açıköğretim Okulu Müdürü başkanlığında başkanla birlikte 4 üyeden oluşan komisyonca yürütülür.

Yazılı Sınavlara katılacaklar : Madde 12 — Y e t k i sınıflarına göre, aşağıdaki şartları taşıyanlar i l g i l i sınıfın

yazılı sınavına girebilirler. a. üçüncü Sınıf (1) E l e k t r i k tesisatçılığı, 3. sınıf eğitim programım bitirenler, (2) Çırak, K a l f a ve Ustalık Kanunu'na göre elektrik tesisatçılığı meslek da-

lında kalfalık sınavına katılma şartlarım taşıyanlar. b. İkinci Sınıf (1) "Üçüncü sınıf yetkilerine veya yetk i belgesine sahip olup 2. sınıfın eği­

t im programım bitirenler, (2) Çırak, K a l f a ve Ustalık Kanunu'na göre elektrik tesisatçılığı meslek da-

lında ustalık sınavına katılma şartlarını taşıyanlar.

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 17

Sayfa,: 18 RESMİ. G A Z E T E 8 Ağustos 1963 — Say ı : 18129

e. B i r i n c i Sınıf (1) E l e k t r i k tesisatçılığı 2. Sınıf yetkilerine veya yetki belgesine sahip olup

en ax ortaokul mezunu olanlardan 1. sınıfın eğitim programını bitirenler.

Sözlü- Uygulamalı Sınavlara Katılma Şarttarı : Madde 13 — Sozlü-uyğulamalı sınavlara katılabilmek için yazılı sınavlarda

başarılı olmak ve yetk i sınıflarına göre aşağıda belirtilen süre kadar elektrik tesisatı İşlerinde çalışıldığının belgelendirilmesi şarttır (örnek 1).

a. Üçüncü sınıf y e t k i belgesi için; İlkokul ve ortaokul mezunları 5 yıl, Lise mezunları 3 yıl. b. İkinci sınıf yetk i belgesi İçin; Üçüncü sınıf ye tk i belgesine sahip olanlardan; İlkokul ve ortaokul mezunları

3 yıl, Lise mezunları 2 yıl. c. B i r i n c i Sınıf C grubu yetki belgesi İçin; İkinci sınıf yetkilerine veya yetki belgesine sahip olduktan sonra 3 yıl.

S ı n a v l a r ı n Yapılması ve Değerlendirilmesi : Madde 14 — Sınavlar eğitim programlarına uygun olarak hazırlanacak soru-

l a r l a yapılır. Yazılı ve sözlü-uygulamalı sınavlar yüz (100) tam not üzerinden değer-lendiri l ir . B i r dersten başarılı olmak İçin en az altmış (60) not almak şarttır.

BEŞİNCİ BÖLÜM YETKİ BELGESİNİN VERİLMESİ V E YETKİ S I N I R L A R I

Yetki Belgesinin Şekli ve Verilmesi : Madde 15 — Mesleki ve Teknik Açıköğretim O k u l u MUdürlüğü'nce yapılan

elektrik tesisatçılığı y e t k i belgesi sınavlarında başarılı olanlara M i l l i Eğitim B a k a n -lığı ile E n e r j i ve Tab i i K a y n a k l a r Bakanlığı'nca müştereken tespit edilecek ye tk i belgesi veri l ir .

Yetki Belgesinin Düzenlenmesi:

Madde 16 — E l e k t r i k tesisatçılığı yetk i belgesinin düzenlenmesi ile i l g i l i tüm İşlemler, Mesleki ve Teknik Açıköğretim Okulu Müdürlüğü'nce yapılır.

Yetki Sınırları ;

Madde 17 — E l e k t r i k tesisat işlerinde çalışacakların sınıflarına göre ye tk i sınırları aşağıda belirtilmiştir.

1. B i r i n c i Sınıf Y e t k i l i E lektr ik tesisatçıları Uç gruba ayrılarak aşağıda be­l irt i len yetki ler i kullanırlar.

A GRUBU Yüksek Teknik Öğretmen Okulu, Yüksek Tekniker Okulu E l e k t r i k Bölümü

mezunları a. E l e k t r i k İç tesisi yapım İşleri: Bağlantı gücü 150 K W , 400 Volta kadar tesisler. b. İşletme ve bakım işleri : Bağlantı gücü 1500 K W ' a kadar (35 K V dahil) tesisler. c. Muayene ve kabul işleri : Kendi ler i tarafından yapılan tesislerin bakım, muayene, bağlantı ve kabulü

için gerekl i işlerin tamamlanması.

B G R U B U Tekniker Okulları, Meslek Yüksek Okulları, E r k e k Sanat Yüksek öğretmen

O k u l u elektrik bölümü mezunları

Yürütme ve Idare Bölümü Sayfa : 18

8 Ağustos 1983 — Sayı : 18129 RESMÎ G A Z E T E Sayfa : 19

a. E l e k t r i k iç tesisi yapım is ler i : Bağlantı gücü 125 K W 400 Volta kadar tesisler. b. İşletme ve bakım işleri : Bağlantı gücü 1000 K W a kadar (35 K V dahil) tesisler. c. Muayene ve kabul işleri : Kendileri tarafından yapılan tesislerin bakım, muayene, bağlantı ve kabulü

için gerekli işlerin tamamlanması.

C G R U B U Teknik Lise ve Teknisyen Okulu E lektr ik Bölümü mezunları İle 1. Sınıf yetki

belgesine sahip olanlar.

a. E l e k t r i k İç tesisi yapım işleri : Bağlantı gücü 100 K W , 400 Vo l ta kadar tesisler. b. işletme ve bakım işleri : Bağlantı gücü 75C K W ' a kadar (35 K V dahil) tesisler. c. Muayene ve kabul işleri: Kendileri tarafından yapılan tesislerin bakım, muayene, bağlantı ve kabulü

için gerekli işlerin tamamlanması. 2. E l e k t r i k tesisatçılığı 2. sınıf yetki belgesi ile lise dengi mesleki ve teknik

öğretim kurumları elektrik bölümü mezunu ve elektrik tesisatçılığı ustalık belgesine sahip olanlar aşağıdaki yetkileri kullanırlar.

a. E lektr ik iç tesisi yapım işleri: Bağlantı gücü 75 K W , 400 Volta kadar tesisler. b. İşletme ve bakım işleri : Bağlantı gücü 500 K W , 400 Volta kadar tesisler. c. Muayene ve kabul işleri : Kendi ler i tarafından yapılan tesislerin «akım, muayene, bağlantı ve kabulü

için gerekli işlerin tamamlanması. 3. E l e k t r i k tesisatçılığı 3. sınıf yetk i belgesi ile elektrik tesisatçılığı kalfalık

belgesine sahip olanlar aşağıdaki yetki ler i kullanırlar.

a. E l e k t r i k İç tesisi yapım işleri : Bağlantı gücü 15 K W , 400 Vol ta kadar tesisler. b. İşletme ve bakım İşleri : Bağlantı gücü 100 K W , 400 Vol ta kadar tesisler. c. Muayene ve kabul işleri : Kendileri tarafından yapılan tesislerin bakım, muayene, bağlantı ve kabulü

için gerekli işlerin tamamlanması.

A L T I N C I BÖLÜM ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Bağlantı Gücü :

Madde 18 - Bağlantı gücü yetki l i elektrikçilerin ye tk i sınırlarının belirlen-mesinde en önemli faktör olup, abonelerin b ir şebekeye y a d a şebeke bölümüne bağlı elektrikle çalışan tüm aygıtların toplam gücüdür.

Bağlantı gücü; aydınlatma ve kuvvet güçlerinin toplamı olarak hesaplanacaktır.

Yûrütme ve ham Bölümü Sayfa: 19

Sayfa : 20 RESMİ G A Z E T E 8 Ağustos 1983 — Sayı : 18129

Aydınlatma Gücü : Madde 19 — Aydınlatma gücü aydınlatacak yerin m2 si (metre karesi) için

en as 12 W. gözönüne alınarak hesaplanacak güçtür. 10 Amperden daha küçük akımlı prizlerin güçleri bu değerin içindedir.

Aydınlatma Alanının Hesaplanmasında : a. Tapının her katının ayrı ayrı dış boyutlarına göre (Balkon, aydınlık ve

antre dahil) bulunan alanların toplamı esas alınır. b. Bahçe aydınlatılması gibi çeşitli aydınlatma türlerinde bu alan, projesin-

de belirtilen yüzey olarak gözönüne alınır.

Kuvvet Gücü Madde 20 — 10 Amperden büyük her türlü bir fazlı ve üç fazlı prizlerin güç­

leri ile kulorifer, asansör, sıhhi tesisler, sanayi tesisleri ve diğer bütün tesislerde bu-lunan her türlü elektrik aygıtlarının plakalarında yazılı güçlerdir.

Yetki sınırının belirlenmesinde, elektrik şebekesinden beslenecek her yapının tamamının bağlantı gücü hesaplanacaktır. Yapıda asansör varsa, asansörün çeke-ceği güç şebekeye bağlantı gücünden çıkarılmak suretiyle yetki sınırı belirlenecektir.

Tesis işleri komple bir iş sayılacaktır. Y e t k i sınırının belirlenmesinde her bir yapının daireleri ve bölümleri ayrı ayrı gözönüne alınarak ayrı iş birimleri olarak kabul edilemez.

Asansör İşleri Sorumluluğu : Madde 21 — E l e k t r i k tesisatçıları her türlü asansör tesisatı ile i lgi l i sorumlu­

luğunu yüklenemezler.

örgün ve çıraktık eğitimi sisteminden gelenlerin yetki kullanımı : Madde 22 — E lekt r ik meslek dalında diploma ile e lektrik tesisatçılığı ustalık

belgesine sahip olanlar yetkilerini diploma ve belgeye dayalı olarak kullanırlar. B u n ­lardan ayrıca yetki belgesi istenmez.

GEÇİCİ HÜKÜMLER Geçici Madde 1 — B u Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce yürürlük-

ten kaldırılan yönetmeliğe göre yetki belgesi alanların hakları saklı olup yetki bel­gesi almak üzere eğitime devam eden veya başvuruda bulunanlar hakkında bu yö-netmelik hükümleri uygulanacaktır.

YEDİNCİ BÖLÜM YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİ

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik : Madde 23 — B u Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle 27 Mart 1968 tar ih ve

12859 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan «Yetkili Elektrikçiler Hakkında Yönetme-lik» ile 24 M a r t 1972 tar ih ve 14138 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklik-leri yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük Tarihi :

Madde 24 — B u Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme : Madde 25 — B u Yönetmelik hükümlerini M i l l i Eğitim Bakanı ile Ener j i ve

Tabi i K a y n a k l a r B a k a m yürütür.

Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa : 20

8 Ağustos 1983 — Sayı : 18129 RESMİ G A Z E T E S a y f a : 21

E L E K T R İ K T E S İ S A T Ç I L I Ğ I Y E T K İ BELGESİ HOZU>-l) YOM. AMALİ MNAVLARINA

K A İ İ L A C A K L A U N V B U C E K L R R İ Ç A L I Ş M A BELGESİ

m i a t t ı , «j •tüllü «çıklamaUr dikkatle gozonilne alınarak dtizentmeeektir.

örntİL-l

Adı *e Soyalfc

Baba Adı

Doğum Yeıl Te"Tarihi

Nüfusa KaySb Olduğu Yet

öğrenim Dununu

Adresi

Sosyal Sigorta veya Bagkur No

Yetkili Elektrik Tesisatçısı tu Sınıfı fa Belge Numaran

FOTOĞRAF

Munis veya Kafa

Yukarıda açık kimliği yazılı bulunan islerimizde / işlerimde tarihinden yardımcı/kalfa/Usta durumunda çalışmıştır.

Belgeyi Düzenleyen İşyeri Sahibi veya Kurum Yetkilisinin Adı «e Soyadı : Resmi Adresi :

elektrik tarihine kadar

/ /

imza Kaşe veya Mühür

Yukarıda açık kimliği yazılı tarihinden itibaren Demelimiz/

Odamız üye kayıt numarası ile kayıtlı olup serbest olarak elektrikçilik islerini

yapmaktadır.

Belceyi Onaylayan

Demek veya Oda Yetkilisinin Adı ve Soyadı: Resmi Adresi :

/ I

İmza Kaşe veya Mühür

NOT 1- Elektrik tesisatçılığı yetki belgesi isteğinde bulunan kişi bir işyerinde veya kurumda çalışıyorsa 1. Bollun,

Kamu kurumu niteliğinde olan Demek veya Odaya (mesleki kuruluşlara) kayıtlı olarak mesleğini serbest olarak sürdürüyorsa 2. Bölüm doldurulacaktır.

2- Sözlü uygulamalı sınavlara girmek isteyenler bu belgeyi diğer belgelerle birlikte ilgili okul mndıirlilgttna teslim edecekler.

3- Bu belgeye, sigorta, bagkur veya vergiyle ilgili belgelerde eklenecektir.

/OrOtme ve idare Bölümü Sayfa : 21

Sayfa : 22 RESMİ G A Z E T E 8 Ağustos 1983 — Sayı : 18129 Yargıtay Başkanlığından :

1 Şubat 1983 T a r i h l i ve 17946 Sayılı Resmi Gazete'de Yayınlanan Yargıtay Yayın işleri Müdürlüğü Yayın Yönetmeliğinin 4, 5, 6. 9

ve 17 nci Madde ler in in Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

Madde 1 — Yönetmeliğin 4. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Kurullar : A — Tasnif K u r u l u M A D D E 4 — Yargıtay kararlarının özetlenip tasnifi işlemi; B i r i n c i Başkanlık

K u r u l u tarafından görevlendirilecek bir Yargıtay Üyesinin başkanlığında, yeteri ka-dar tetkik hâkiminden oluşan bir Tasnif K u r u l u tarafından yapılır.

Madde 2 — Yönetmeliğin 5. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. M A D D E 5 — Tasnif K u r u l u n u n görevleri şunlardır : a) Yargıtay Yasasının 49. maddesinin 1. fıkra hükmüne göre Yayın İşleri

Müdürlüğü'nden verilen kararları tasnif etmek, b) Daire kurullarınca özetlenmeyen kararları özetlemek, c) Uygulanacak tasnif ilkelerini ve yöntemlerini yapacağı İnceleme ve araş­

tırmalarla bilime uygun olarak saptamak. Madde 3 — Yönetmeliğin 6. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

B — Yayın Kuru lu M A D D E 6 — Yayın K u r u l u , yayın işleriyle i l g i l i konularda gerekli kararları

vermek ve düzenli atalıklarla toplanıp çalışmak üzere. B i r inc i Başkanlık K u r u l u n c a Yargıtay üyeleri arasından seçilen dört üye İle Tasnif K u r u l u Başkanından oluşur. K u r u l , kendi üyelerinden bir ini g iz l i oyla başkanlığa seçer.

Madde 4 — Yönetmeliğin 9. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. M A D D E 9 — Yayın hakkı satın alınan Türkçe yapıtlarla, yabancı dilden Türk-

çeye çevrilen yapıtlar, Yayın Kurulunca incelenip son durumuyla yayınlanması uygun bulunan yayınlar için, Yargıtay Bir inci Başkanlığı ile yazar ya da çevirmeni ara-sında basım ve yayın hakkının Yargıtay'a devredildiğine ilişkin gerekli belgeler 5846 sayılı F i k i r ve Sanat Eserler i Yasası uyarınca düzenlenip İmzalanır. Gerekl i görüldüğünde baskı düzeltmeleri yazar veya çevirmeni tarafından yapılır. Tel i f üc-reti , düzenlenecek belgelerin tamamlanmasından ve basımın sona ermesinden hemen sonra ödenir.

Telif hakkı satın alınırken, eserin hacmi ve bütçe olanakları gözönünde bulun-durularak ödenecek ücrete Yayın Kuru lu bir sınır koyabileceği gibi , ödeme biçimini de bir koşula bağlayabilir.

Madde 5 — Yönetmeliğin 17. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Karar örneklerinin Verilmesi : M A D D E 17 — B i r inc i Başkanvekilleri, i le Daire Başkanları, genel kuru l la rdan

ve dairelerden verilen, örnek (emsal) leşkil eden kararlardan i k i örneğini, gerekirse özetleriyle birl ikte kararların verildiği tarihten başlayarak en geç bir ay içinde Ya-yın İşleri Müdürlüğü'ne göndermelerini sağlamakla görevlidirler. Bir inc i Başkan bu görevin gereği g ib i yerine getirilmesini denetler. Gönderilen kararların özetleriyle birlikte aynen yayınlanması zorunludur.

Madde 6 — 832 sayılı Sayıştay Kanununun 105. maddesi uyarınca Sayıştay Başkanlığı'nın da görüşü alınarak hazırlanan bu yönetmelik değişikliği Resmi Ga-zete'de yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Madde 7 — B u Yönetmeliği Yargıtay B i r i n c i Başkanı yürütür.

Yörûtme ve İdare Bolümü Sayfa : 22

T.C. Resmi Gazete

l (T tf4fw45f45f45fw5fw54w5f45fw345f5f4f5f

8 Ağustos 1983 PAZARTESİ Sayı: 18129

İLÂN B Ö L Ü M Ü

Yargı ilânları A n k a r a As l iye 3. Ticaret Mahkemesi 10 No. l u Tasfiye K u r u l u n d a n :

P A Z A R L I K L A SATİŞ İLÂNI Tasfiyesi K u r u l u m u z c a yapılmakta o lan Bankerlerden S. A y h a n Afşar (Yur­

d u n Tic. Inş. ve San. A . Ş.)'a ait evsaf ve miktarı ve muhammen bedeli aşağıda gösterilen menkul mal lar pazarlıkla b i r inc i satışı 2/0/1083 C u m a günü saat 15.00'de Rüzgarlı Eşdost Sok. N o : 18 U l u s / A n k a r a adresinde yapılacaktır. B i r i n c i satışta alıcı çıkmaması ve muhammen bedelin % 75'ini bulmaması halinde i k i n c i satış 3/0/1083 Salı günü aynı ye r ve saatte yapılacaktır.

Satışa Katılma Şartları : Satışa katılacak kişilerin, satış saatinden önce muhammen bedelin % 10 tu

tarındaki teminat karşılığı parayı Türkiye Emlak K r e d i Bankası Kızılay Şubesin­dek i 220 No. lu teminat hesabına yatırdığına dair belgeyi satış saatinden önce Satış Komisyonuna ibraz etmeleri gereklidir .

Satışla i l g i l i şartname ve ek bilgiler K u r u l Başkanlığından öğrenilebilir. ilân olunur.

C i n s i

SATIŞI Y A P I L A C A K M A L I N

E v s a f ı Adet L i r a K r .

B a k k a l Buzdolabı B a k k a l Buzdolabı B a k k a l Buzdolabı Teraz i Hesap Makinası

Soğuk Teknik V i t r i n l i . üstü mermer 4 N u r d i l M a r k a 2 gözlü üstü mermer N u r d i l M a r k a 6 gözlü u z u n tip VVardburg m a r k a Firs M a r k a kapalı

kapılı 1 85.000,-1 60.000,-1 90.000,-2 70.000,-1 40.000.-

A n k a r a As l i ye 3. Ticaret Mahkemesi 19 No ' lu Tasfiye K u r u l u Başkanlığından :

AÇIK A R T I R M A İLE SATIŞ İLANI : 1 — Satışın konusu : Tasfiye işlemleri kurulumuzca yürütülen Banker Haydar OztUrk'e ait Ankara

Belediyesi Hasırcılar Oto Parkanda bulunan, a) 1979-654. S Model, Inter marka , bloku çatlak, 06 U N 668 P laka no'u

jillrkişilerce 2.000.000,— l i r a muhammen değer takdir edilen traktör kepçe.

S a y f a : 24 RESMİ G A Z E T E 8 Ağustos 1083 — Sayı : 1812»

b) 1979-1800 Model, tnter marka, . faal durumda bilirkişilerce 3.000.000,— l i r a değer takd ir edilen kasalı 06 T H 891 p laka numaralı kamyon, açık artırma usulü İle satılacaktır.

2 — Satışın Günü, T e r i ve Şartları : B i l i n c i arabanın satışı 28/8/1983 tar ih i , saat 15.00-15.15 arasında ik inc i

arabanın satışı aynı tar ih , saat 15.30-16.00 arasında G a z i Mustafa K e m a l Bulvarı N o : 6 K a t :5 adresinde bulunan 19 No. l u Tasfiye Kuru lu 'nda yapılacaktır. Uygun f iyat la alıcı çıkmadığı takdirde satış aynı adres ve saatte 26/8/1983 tarihinde tek­rarlanacaktır.

Satış peşin para ile yapılacaktır. Satışın yapıldığı günü taklbeden 7 gün İçinde satış bedelinin % 15'lnden aşağı

olmamak üzere, daha yüksek teklifte bulunulduğu takdirde, i l k ahcı Ue sonradan tek­li fte bulunanlar arasında, satıştan sonra 10. günde bir defaya mahsus olmak üzere açık artırma yapılarak satış en çok artıran üzerinde bırakılacaktır.

Satışa katılacak alıcıların satış saatinden önce muhammen değerin % 10 tutarındaki parayı Başkanlığımıza veya gösterilecek bir banka hesabına yatırıp buna ait belgeyi k u r u l a ibraz etmeleri gerekir.

Satışa çıkarılan araçlar gösterilen adreste her gün görülebilir. Satışa iştirak edenler işbu şartnameyi kabul etmiş sayılırlar. Satışı yapıp yapmamakta kurul serbesttir. Satışla i l g i l i daha geniş bi lgi almak İsteyenler, 19 N o . l u Tasfiye K u r u l u Baş-

kanlığı'na müracaat edebilirler. • D i n a r As l iye Ceza Mahkemes inden :

E. N o : 1981/317 K . N o : 1983/15 Hırsızlık, hırsızlık m ah bilerek satın almak suçlarından sanıklar A l i Çağrı,

Şahin Börüçek, Süleyman Uludağ, Hıdır Ceylan, Yaşar Soyçiçek ve N a f i z Basyayla Mahkememizde açılan k a m u davasında, Sanıklardan F i n i k e Turuçova Bağkaya köyünden Hasan ve Sev im oğlu 1960 doğ. l u A l i Çağrıya ver i len T . C . K . n u n 491/ilk, 80. 59/2 81/2 525. maddeleri gereğince altı toy y i r m i dört gün hapis cezası ve altı ay yirmldört gün emniyet i umumiye nezareti altında bulundurulması yargılama giderinin sanıklardan müştereken tahsil ine da i r hükmün sanığın adresinde tebliğ edilemediğinden ve zabıta mari fet i ilede adresi temin edilemediğinden Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilânen tebliğine, k a r a r verildiğinden yukarıdaki hükmün fıkrası kimliği yazılı sanığa ilânen tebliği i le ilân tar ih inden it ibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İlân o lunur . 12201 •

Tekirdağ As l iye H u k u k Mahkemesinden :

1981/391 Davacı Şükrü Arı v e k i l i A v . A l t a n Çulha tarafından davalı A y n u r A n aley­

h ine Mahkememize açılmış bu lunan boşanma davasının ver i len a r a kararı gereğince: Davalı A y n u r A r i ' n i n adresi tesbit edilememiş olduğundan dava dilekçesi ve

duruşma günü kendisine ilânen tebliğ edilmiş olup, duruşmaya gelmemiş o lmakla b u kere adına ilânen gıyap davetiyesi çıkartılmasına k a r a r verilmiş o lmakla 4/10/1983 günü saat 9.00 d a yapılacak olan duruşmaya adı geçen davalının bizzat gelmesi ve­y a kendis in i b i r v e k i l ile temsil ettirmesi, duruşmaya gelmeyip, kendis ini b i r vek i l Ue de temsi l ettirmediği takdirde duruşmasının gıyabında yapılmasına k a r a r verile­ceği adı geçen davalı A y n u r A n ' y a ilânen gıyap davetiyesi yerine k a i m olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 12153

8 Ağustos 1983 — Sayı : 18129 RESMİ G A Z E T E S a y f a : 25

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemes i Başkanlığından:

E. N o : 1982/21 K . No : 1983/81 Müştekiler: l — C i h a n g i r Huntürk 2 — M u r a t Gezay Müdahil: Türkiye İş Bankası Genel Müdürlüğü. Sanık: Fadıl Budak, Behram ve Lamiadan o lma 1931 doğumlu Diyarbakır,

Merkez , Süleyman N a z i f m a n . nüfusuna kayıtlı. Suç : Dolandırılıcılığa tebebbüs, resmi evrakta sahtecilik. Suç ta. : 9/12/1981 Tevkif ta . : 11/12/1981 Tahliye ta. : 21/9/1982 K a r a r ta. .- 19/4/1983 Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizde yapılan açık

duruşma sonunda, sanığın T.C.K. 342/1 maddesi gereğince 2 sene ağır hapis.T.C.K. 503/1, 61.522,647 sa. 4/1 maddeleri gereğince 15 gün hapis 250 l i r a ağır p a r a cezası i le mahkumiyet ine hapsin paraya tahv i l i i le ve ağır p a r a cezasının ilavesiyle 1750 l i r a ağır p r a cezası ile mahkumiyetine. T.C.K.503/l , f l l 522, 647 sa.4/1 maddesi gere­ğince 1 ay hapis.500 l i r a ağır para cezası, hapsin p a r a y a tahvi l i ve ağır p a r a ceza­sının i lavesiyle 3500 l i r a ağır p a r a cezası ile mahkumiyet ine , her üç suçundan ver i l en cezaların T.C.K. 7 i ve müteakip maddeleri gereğince içtimaen ve neticeden 2 sene ağır hapis ve 5250 l i r a ağır p a r a cezası ile mahkumiyet ine k a r a r verilecek netice­lendiği ancak gıyabında veri len hükmün sanığa bütün a r a m a l a r a rağmen tebliğ edilemediğinden i lanen tebliğine k a r a r verilmiş olup 7201 sayılı kanunun 29. 30. 31. maddeleri gereğince hükmün Resmi Gazetede ile ilânen tebliğine, ilanın yapıl­dığı tarihten 15 gun sonra tebliğin yapılmış sayılacağı i lanen tebliğ o lunur .

12184

Çanakkale Su lh Ceza Hakimliğinden:

E. N o : 1981/45 K . N o : 1983/139 Hırsızlık ve hırsızlık malı bi lerek satın a lmak suçlarından sanık Ömer oğlu

1937 doğumlu, Hasan Borazan hakkında Mahkememiz in 24/2/1983 tar ih ve 1981/45 esas, 1983/139 k a r a r sayılı ilamı ile sanığın beraatine k a r a r verilmiş, hüküm sanı­ğın gıyabında verilmiş olup, sanığın tebligat Yasasının 28. maddesindeki esaslar dairesinde, adresinde bulunamadığı ve adresinin tesbit edilemediği ve meskeni meçhul kaldığından yasanın 28. 29. 30. ve 31. maddeleri gereğince hükmün Resmi Gazete'de i lanen tebliğine,

ilanın yapıldığı tar ihten 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına b i r sure­t in in mahkeme divanhanesine asılmasına k a r a r verilmiştir.

i lanen tebliğ olunur. 12180

Sungur lu Tapulama Mahkemes inden :

1970/411 Mahkememize alt 1970/411 esas sayılı tapulma tesbitine i t i raz davasının M a h ­

kememizce ver i len a r a kararı uyarınca, defalarca açık adres tahkikine rağmen teb­l igat yapılamayan davalı Çayaka köyünden B a h r i Baspınar mirasçıları Şükrü Baş-puıar i le A h m e t Baspınar'ın ışlemll davetiye yerine k a i m olmak üzere duruşma günü olan 30/12/1983 tarihinde duruşmaya gelmesi veya kendis in i b i r veki l le tem­s i l ettirmesi i lanen tebliğ olunur. 12186

Sayfa: 26 BJBSltt QA2STS 8 Ağuatoa 1988 —Sayı: 18129

Bakırköy 2. Ağır C e z a Mahkemesi Başkanlığından:

E . N O : 1081/284 K. N O : 1982/207 Müşteki : Metek Karabu lut Mağdure : Hediye Karabu lut . Sanık: Mehmet Gül. Hasan ve Hanıfeden o lma 1951 doğumlu Sinop, Erfelek

Mescitdüzü köyü nüfusuna kayıtlı. Suç : Reşit olmıyan kızı rızaen veya rızasız o larak kaçırmak, alıkoymak,

evlenmek vaadi ile kızlık bozmak. Suç ta. : Ocak 1979 ayı içinde. K a r a r t a : 14/12/1982 Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizde yapılan açık

duruşma sonunda,sanığın. T.C.K 414/1 ,418,80,59 maddeleri gereğince 6 sene 11 ay 10 gün ağır hapsine, T .C.K. 430/2,59 maddeleri gereğince 5 ay hapsine, her i k i su­çundan veri leren cezaların T.C.K.71 ve müteakip maddeleri gereğince içtimaen ve neticeten 6 sene 11 ay 10 gün hapis, 5 ay hapis cezasına m a h k u m edilerek netice­lendiği ancak gıyabında veri len hükmün sanığa bütün a r a m a l a r a rağmen buluna­madığından tebiğ edilememiş o lmakla ilânen tebliğine k a r a r verilmiş bu lunmakla 7201 sayılı K a n u n u n 29.30.31. maddeleri gereğince hükmün Resmi Gazete ile ilânen tebliğine, ilanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı ilânen tebliğ olunur. 12185 •

A n k a r a 4. As l iye H u k u k Mahkemesinden •.

1982/418 İzmir 1985 Sok. 18/A da olup aynı yerde N i l G a l e r i sahibi İsmail Demir 'e, Ülkü Çelebi v e k i l i A v . Mustafa V u r a n tarafından Mehmet Özmen ve aleyhi ­

nize açılan mukavele feshi ve tesbit davasının yapılan yargılaması sonunda veri len 24/5/1983 tar ih l i k a r a r l a ; 17/9/1980 tar ihl i satış sözleşmesinin feshine, dava konusu 06 RU 030 plakalı vasıtanın mülkiyetinin davacıya ait olduğunun tesbitine, Mehmet özmen hakkındaki davanın reddine, 5000 l i r a vekalet ücreti, 9900 l i r a mahkeme masrafı ile 500 l i r a harcının sizden tahsiline k a r a r verilmiştir.

Keyfiyet mahkeme kararının tebliği yerine k a i m olmak üzere ilân olunur. 12177

Bursa İkinci S u l h H u k u k Hakimliğinden:

Es. 1982/1098 Davacılar N i h a t Demiröz ve Necat Demiröz vek i l i Av." İbrahim K u r t . davalı

Kıymet Gülten ve arkadaşları aleyhine açtığı ortaklığın gideri lmesi davasının yapı­l a n açık duruşması sonunda :

Davalı Şerif Tözge'ye B u r s a Demirtaş bucağındaki adresine çıkarılan davetiye adresinde bulunmadığı ve nereye gittiği de bilinmediği bildirilmiş olduğundan Bursa-nın Demirtaş bucağı, Çakaltepe mevkiinde k a i n tapunun 3721 parsel, H . 22. a 2. b. D pafta da kayıtlı 10275 M J yüzölçümündeki 513.750— l i r a muhammen değerindeki taşınmaz ile yine demirtaş nahiyesi , Akçaköy mevkiinde k a i n tapunun 169 parsel, B u r s a H 22.a 22.b. D pafta o lan 1600 M 2 yüzölçümündeki. 120.000. T L muhammen de­r i n d e k i taşınmazların taks imi mümkün olmadığından ortaklığın satılarak g ider i l ­mesine k a r a r verilmiş olup iş bu gıyabi hüküm davalı Şerif Tözge'ye ilân tebliğinin, i l a n tar ih inden i t ibaren 8 gün içinde temyiz etmekte muhtariyetine dair keyfiyet i l a n o lunur. 12244

S Ağustos 1983 — Sayı : 18129 RESMİ G A Z E T E S a y f a : 27

Aksaray As l iye Ceza Mahkemes inden :

£ . N o : 1081/802 K . No : 1982/540 H a k i m : Vehb i Okumuş 17948 k a t i p : Musta fa Bıyık Dolandırıcılık suçundan dolayı Mahkememiz in 23/9/1982 t a r i h l i ilamı ile

T.C.K. nun 503/1 522. maddeleri gereğince 4 ay 15 gün hapis ve 2250 l i r a ağır para cezası <le hükümlü Memiş oğlu Fatma'dan o lma 1942 D. l u Niğde/Aksaray taşpınar köyünde nüfusa kayıtlı Servet Yiğit hakkındaki gıyabi i l a m bütün aramalara rağ-me bulunamadığından kendisine tebliğ edilememiş 7201 sayılı Tebligat Kanununun 24. maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine, hüküm fıkrası neşir tar ihinden i t ibaren 15 gün sonra muhataba tebliği edilmiş sayılacağı ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur. 122Ö3

E. N o : 1981/76 K. N o : 1983/42 H a k i m : V e h b i Okumuş 7948 Kâtip: M u s t a f a Bıyık T i c a r i maksat la kaçakçılık yapmaktan dolayı Mahkememiz in 31/1/1983 tar ihl i

i l a m i i le 1118 S.K.3 1918 S.K. 25.33. C.K 59. i le sanığın 3 ay 10 gün hapis 1466 l i r a ağır para cezası ile hükümlü B a y r a m oğlu Fatmadan o lma 1948 D. lu Nigde /Aksaray Yağan köyünde nüfusa kayıtlı Yusuf K a y a hakkındaki i l a m bütün a r a m a l a r a rağmen bulunamadığından kendisine tebliği edilememiş 7201 sayılı Tebligat Kamı nunun 29. maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine hüküm fıkrası neşir tar ih inden i t ibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı i l a n ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur. 12204

H a k i m : Vehb i Okumuş 7948 Kâtip: M u s t a f a Bıyık E. Noj: 1980/477 K . No : 1981/136 Si lah la tehdit suçundan dolayı Mahkememiz in 20/4/1981 t a r ih l i ilamı ile

T.C.K. nun 466/1. 59. 647 S.K. nun 4. maddeleri gereğince 2500 l i r a ağır para cezası i le hükümlü Hüseyin oğlu Gülazemden o lma 1960 D. l u Niğde A k s a r a y Belisırına köyünde nüfusa kayıtlıOrhan K a r a k a y a hakkındaki gıyabi i l a m bütün aramalara rağmen bulunamadığından kendisine tebliği edilememiş 7201 sayılı Tebligat K a n u ­n u n 29. maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine, hüküm fıkrası neşir tar ihinden i t ibaren 15 gün sonra muhataba tebliği edilmiş sayılacağı ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur. 12205

• m 1

Afyon As l iye 1. H u k u k Hakimliğinden-.

1*82/300 Davacı C , Savcılığı tarafından davalılar Zeynep Tanış vs. aleyhlerine açılan

nüfustaki yanlış ölüm kaydının sil inerek sağ kaydının işlenmesi davasının Mahke ­memizde yapılan açık duruşmalar sonunda:

U r f a i l i Viranşehir ilçesi Eşkin köyü ci lt no 028 sayfa no 3 ve kütük no 3 de nüfusa kayıtlı Nahsan kızı Ayşe'den o lma 1338 yılında doğmuş Zeynep Tanşı'nın nüfusta yazılı 17/4/1929 yılında ölmüş kaydının sağ olarak düzeltilmesine da i r k a r a r verildiği.

Davalılardan Zeynep Tanış (Tansı) adresi yapılan araştırmalara rağmen bulunamadığından k a r a r özeti b.-, davalıya k a r a r tebliğ yerine k a i m olmak üzere Haren tebliğ o lunur 12202

S a y f a : 28 RESMİ G A Z E T E 8 Ağustos 1083 — Sayı : 18120 I Ü P — — 1 * - s»

A d a n a 1. As l iye C e z a Yargıçlığından:

E. N o : 1081/302 K. N o : 1983/494 Şartlı tehdit suçundan sanık H a l i l kızı 1939 doğumlu Fmdık Aksoy hakkında

M a h k e m e m i z i n 28/4/1983 günü ve esas 1981/302 k a r a r 1983/494 sayılı Hamiyle T C K 191/1, 647 s. K . n u n 4/1. maddeleri uyarınca 3000. T L ağır p a r a cezasıyla mahkûmi­yetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı tebligat Yasasının 28. maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adresinin tesbit edilmediği ve mes­k e n i meçhul kaldığından yasanın 28. 29. 30. ve 31. maddeleri uyarınca hüküm Resmi Gazete i le Hanen tebliğine.

İlanın yapıldığı tar ihten 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına ve b i r suret in in mahkeme divanhanesine asılmasına k a r a r verilmiştir.

Hanen tebliğ olunur. 12208

E. N o : 1980/571 K . N O : 1983/511 Geceleyin b ina içinden hırsızlık suçundan sanık A h m e t oğlu 1958 D . lu Hüse­

y i n özçakmak hakkında Mahkememiz in 3/5/1983 günü ve esas 1980/571 k a r a r 1983/511 sayıb Hamiyle T C K . n u n 492/1, 65/1, 522/1, 59. 525. maddeleri uyarınca 11 ay 20 gün hapis ve 11 ay 20 gün genel gözetim cezasıyla mahkûmiyetine sanığın gıyabında hüküm verilmiş olup sanığın 7201 sayılı tebligat Yasası'nın 28. maddesin­deki esaslar dairesinde adresinde adresinin tesbit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından yasanın 28. 29. 30. ve 31. maddeleri uyarınca hüküm Resmi Gazetede Hanen tebliğine,

İlanın yapıldığı tar ihten 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına ve b i r suret in in mahkeme divanhanesine asılmasına k a r a r verilmiştir.

t lanen tebliğ o lunur. 12209

E. N o : 1979/312 K. N o : 1983/504 Ticaret maksadı İle tekel kaçakçılığı suçundan sanık Osman oğlu 1944 doğ.

İbrahim ö z e r hakkındaki mahkememizin 3/5/1983 günü ve esas 1979/312 k a r a r 1983 504 sayılı i l a m i y l a 1918 sk. 2248 sk. değ. 1177 sk. nun 88/1-2 maddeleri uyarınca 1. yıl hapis 1650. t l . ağır p a r a cezasıyla mahkumiyetine sanığın gıyabında hüküm ve­rilmiş olup sanığın 7201 sayılı tebligat yasasının 28 nc i maddesindeki esaslar daire­sinde adres inin tesbit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından yasanın 28. 29.30. ve 31 n c l maddeler i uyarınca hüküm resmi gazetede Hanen tebliğine.

İlanın yapıldığı tar ihten 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına ve b i r suret in in mahkeme divanhanesine asılmasına k a r a r verilmiştir/ 12210

l t lanen tebliğ olunur.

E. N o : 1981/757 K . K o : 1983/522 Görevli ere mukavemette bulunmak suçundan sanık M u r t a z a oğlul959 doğ

Abbas Tatar hakkında mahkememiz 5/5-1983 günü ve esasl981/757 k a r a r 1983/522 sayılı i l a m i y l a T .C .K.nun 456/4.61 T.C.K.nun 271/1.647 sk.nun 4/1,40 maddeleri uyar ­ınca 2300. t l . ağır para Cezasıyla mahkumiyetine sanığın gıyabında hüküm ver i l ­miş olup sanığın 7201 sayılı tebligat yasasınm 28 nc i maddesindeki esaslar dairesinde adresinde adres inin tesbit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından 28.29.30. ve 31. n c i maddeler i uyarınca hüküm resmi gazetede i lanen tebliğine.

hanın yapıldığı tar ihten 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına ve b i r suret in mahkeme divanhanesine asılmasına k a r a r verilmiştir. 12211

flanen tebliğ o lunur .

8 Ağustos 1983 — Sayı : 18129 RESMİ G A Z E T E Sayfa : 29

K a r t a l 2. As l iye Ceza Hakimliğinden-.

Y a r a l a m a k ve s i lah la tehditten sanık, Satılmış ve B a h a r d a n doğma 1944 D . l u Çankırı/Kurşunlu kazası Bayramören bucağı S a n k a y a köyü 4 hanede nüfusa k a ­yıtlı olup Pendik Topselviler i l k o k u l Sokak N o : 16 da ikamet eden Musta fa Çırak-oğlu hakkında ver i len T.C.K. nunun 456/4,457/1 maddesi gereğince i k i ay 20 gün hapis cezasınm 647 sayılı K a n u n u n 6. maddesi gereğince teciline dair ver i len 22/4/1983 gün ve 1979/38 esas 1983/239 sayılı gıyabi hüküm bunca aramalara rağmen sanığa tebliğ edilememiş olduğundan 7201 sayılı Tebligat K a n u n u n u n 28. 29. 30. ve 31. mad­deler i gereğince Resmi Gazete ile ilânen tebliğine tebliğ tar ihinden 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı ilân olunur. 12254

Hizmet sebebiyle emniyeti suistimalden sanık A z i z ve Sakino'den doğma 1947 D. l u Mersin/Bahçeiievler M a h . 20 Hanede nüfusa kayıtlı o lup Küçük Yalı Bağdat Caddesi N o : 166/1 de ikamet eden K a m u r a n Dinçer'e hakkında verilen T.C.K. n u ­n u n 510. maddesi gereğince b i r yıl hapis cezasına dair 22/4/1983 gün ve esas 1978/393 k a r a r 1983/234 sayılı gıyabi hüküm bunca a r a m a l a r a rağmen sanığa tebliğ edileme mis olduğundan Tebligat K a n u n u n u n 28. 29. 30. ve 31. maddeleri gereğince Resmi Gazete ile ilânen tebliğine, tebliğ tarihinden 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayı­lacağı i l a n o lunur . 12255

Hırsızlıktan saniK K a d i r ve Fatma'dan olma 2/2/1965 D. lu Samsun Merk Cedit M a h . 436 hanede nüfusa kayıtlı, Cev iz l i Kireçocakları Köroglu Cad. Eser Sok. N o : 26 da ikamet eden M u a m m e r S a n k a y a hakkında ver i len T.C.K. nunun 491/4, 522, 55/3. maddeleri gereğince i k i ay 20 gün hapis cezasının 647/4 maddesi gereğince 80Q0 l i r a ağır p a r a cezası o larak yerine getirilmesine ve cezanın 647/6. maddesine göre teciline da i r ver i len 25/2/1983 gün ve 1982/546 esas 1983/81 sayılı gıyabi hüküm bunca a r a m a l a r a rağmen sanığa tebliğ edilememiş olduğundan 7201 sayılı Tebligat K a n u n u n u n 28. 29. 30. ve 31. maddeleri gereğince Resmi Gazete ile ilânen tebliğine, tebliğ tar ihinden 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı ilân olunur.

12256 • A n k a r a 4. Asl iye H u k u k Mahkemes inden :

1982/344 A n k a r a Çankaya Şimşek Sok i 17/1 de Ferudun Ö/uygura, Ahmet Zeki Sakar v e k i l i A v . A l i Berendi tarafından aleyhinze açılan alacak

davasının yapılan yargılaması sonunda veri len 5/5/1983 t a r i h l i karar la : 32.146 liranın 3214 i İra vekalet ücreti 15420 l i r a mahkeme masrafı 965 l i r a harçla b i r l ikte sizden tahsil ine k a r a r verilmiştir. Keyf iyet mahkeme kararının tebliği yerine k a i m olmak üzere ilân olunur. 12178 •

Bafra Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından :

A d a m öldürmek, 6136 sayılı Y a s a y a muhalefet ve bu suçlara iştirak suçla­rından sanık N a z i f oğlu 1952 D. lu Ramazan Yılmaz hakkında Mahkememizden ver i len 12/4/1983 günlü birleştirme k a r a n sanığa tebliğ edilemediğinden ve sanığın adresinin be l l i olmadığı diğer dosyalardan bilindiğinden tebligatın Resmi Gazete i l e ilân edilmek sureti ile yapılmasına k a r a r verilmiştir.

K a r a r gereğince 7201 S.T.K. nun 28. ve müteakip maddeleri gereğince Resmi Gazetede ilân yapılacağı, b i r hafta içinde k a r a n n kesinleşmiş sayılacağı, ilân ve mahkeme masraflannın sanığa ait olacağı ilânen tebliğ o lunur.

12181

Vayfa: 30 RESMİ G A Z E T E 8 Ağustos 1983 — Sayı : 18129

A n k a r a B i r i n c i S u l h H u k u k Hakimliğinden:

1983/555 Davalı : Ref ik Karaibrahimoğlu. M a n o l y a Sokak N o : 5 / 9 D i k m e n / A n k a r a Davacı T E K . Sınırlı Sorumlu îc Adado lu E lektr ik dağıtım müessesesi müdür­

lüğü v e k i l i A v . O z d e m i r Günal tarafından aleyhinize E.Ğ.O d a çalışmakta iken is-tifaen ayrıldığınızdan tarafınıza g iy im ve ikramiyeden dolayı 16.810. T L ödeme ya­pılmış olup bunun faiz, masraf ve ücreti vekaleten ile b i r l ik te tahsiline da i r açılan alacak davasının yapılan duruşmasında:

Gösterilen adresinize çıkartılan davetiye b i l a tebliğ iade edilmiş ve zabıtaca d a a r a m a l a r a rağmen adresiniz tesbit edilemediğinden resmi gazete ile i lanen teb­liğine k a r a r verilmiştir.

i l a n d a yazılı 13/9/1983 günü saat: 10.20 de bizzat duruşmada hazır bulunmanız, mazeret bildirmediğiniz veya kendinizi b i r veki l le temsil ettirmediğiniz takdirde H . U . M . K . nun 509. ve 510. maddeleri gereğince duruşma gıyabınızda yapılacağından davetiye yerine k a i m olmak üzere Resmi Gazetede ilân olunur. 12243

A n k a r a 18. Su lh C e z a Mahkemesi Başkanlığından:

E. N o : 1982/740 K. N o : 1982/875 H a k a r e t suçundan sanık olup mahkememizin 9/12/1982 gün vu aynı sayılı i l a ­

mıyla T C K ' n u n 482/3. 2248 sayılı k a n u n l a değ.5435 S K 2. 647 S K 4/1. T C K ' n u n 72. m ad, göre 5500. l i r a ağır para, T C K ' n u n 482/32248 SK değ. 5435 S K 2. 647 S K 4/1, T C K ' n u n 72 mad. göre 5500lira ağır para cezası k i C e m a n Onb i rb in l i r a ağır para cezasına hükümlü Tevfik oğlu. 1957 doğumlu B e k i r Koksa l bütün aramalara rağ­men bulunup gıyabi i l a m kendisine tebliğ olunamadığından 7201 sayılı tebligat k a ­n u n u n 29 ncu maddesi gereğince kararın adı geçene i lanen tebliğine hükmün fık­rasının resmi gazetede neşir tarihinden it ibaren onbeş gün sonra adı geçene tebliğ olunmuş sayılacağı ve i l a n ücretinin kendisinden alınacağı i lanen tebliğ olunur

12252

Altındağ 4. As l iye H u k u k Hakimliğinden:

D, N o : 1982/324 Davacı Hasan Polat tarafından A l i Haydan Erd ivan ve arkadaşları aleyhine

açılan el atmanın önlenmesi davasının yapılan duruşmasında: Davalı A l i H a y d a r E r d i v a n adına çıkartılan davetiye b i l a tebliğ iade edilmiş,

yapılan zabıta tahkikatına rağmende adresi meçhul kaldığından bu defa resmi ga­zete kanalı İle adına i lanen tebligat yapılmasına ve duruşmanın 27/9/1983 günü saat 9.30 a bırakılmasına k a r a r verilmiştir.

Be l l i gün ve saate duruşmaya gelmeniz tebligat yerine k a i m olmak üzere İlan olunur. 12250

Merz i f on S u l h C e z a Hakimliğinden:

1978/155-175 i s k i l i p Y a v u köyünde kayıtü ve m u k i m Hasan ve Lütfiye oğlu 1958 doğumlu

A b d u l l a h E m i r a r a m a l a r a rağmen bulunamadığından T.C.K. 456/4 maddesi gere­ğince 1800 l i r a ağır p a r a cezasına mahkûm edildiğinin Resmi Gazete i le i lanen tebliğine i landan i t ibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına k a r a r ver i ld i .

12179

8 Ağustos 1 » 8 3 — S a y ı : 1812» RESMİ G A Z E T E Sayfa: 31 S u l h H u k u k Hakimliği Satış Memurluğundan .-

(Mucur)

Davacı Recep H a y r e t t i n Yücesan tarafından davalı M a h m u t K o k s a l aleyhine M u c u r S u l h H u k u k Hakimliğinde açılmış bulunan iza leyi şüyuu davası sonunda M u c u r Solaklı M a h . A n b a r l a r Sokakta k a i n tapunun 29/7/188» t a r i h 55 c i l t 99 sayfa 26 sırada kayıtlı g a y r i m e n k u l u n satılarak ortaklığın giderilmesine k a r a r verilmiş olup bahse k o n u g a y r i m e n k u l açık artırma sureti i le satışa çıkarılmış b i r inc i artır­m a 22/9/1983 günü saat 9.30 d a M u c u r Mahkemeler Yazı İşleri Müdürlüğünde ik inc i artırmanın ise 3/10/1983 günü aynı yer ve aynı saatte yapılacağına k a r a r verilmiş o lmak la davalı M a h m u t Köksal'ın adresinin bilinmediği bütün araştır m a l a r a rağmen bulunamadığı bu nedenle Tebligat K a n u n u n u n i l g i l i maddeler uyarınca işbu satış ilânının Resmi Gazete ile İlânına İlan tar ihinin tebliğ tar ih i sayılacağı hususu teb­liğ olunur. 12512/1-1

•

A m a s y a 2. As l iye H u k u k Hakimliğinden .-

1981/436 Davalı M u h l i s Kaynarpınar vek i l i A v . A d n a n Yalçın tarafından davalı Zehra

K a y n a r p m a r aleyhine açılan Boşanma davasının yapılan yargılaması sonunda: Mahkememizin 25/5/1983 tarih, 1981/436 esas, 1983/116 sayılı kararıyla Seyran-

tepe Mahe l l es i C a m sokak, n o : 26/5 kartal - ls tanbul adresinde ikamet eden ve Tokat i l i T u r h a l ilçesi Kayaören köyü 62 hanede kayıtlı O s m a n oğlu, Ümmügülsüm'den doğma 1983 doğumlu Huhl i s Kaynarpınar ile A l i kızı. Haticeden doğma 1940 doğumlu Zehra Kaynarpınar'ın M . K . n u n 134 maddesi uyarınca boşanmalarına k a r a r veril­miştir. Davalının adresi meçhul olduğundan k a r a r kendisine tebliğ edilememiştir,

Yargıtay yo lu açık o larak verilmiş olup ilanın neşrinden i t ibaren 15 gün için­de tebliğ edilmiş sayılacağı y a s a l sûrede temyiz edilmediğinde kesinleşeceği ilanen tebliğ o lunur . 12249

A n k a r a 5. İş Mahkemesi Hakimliğinden:

1982/386 Davacı S. S. K . Genel Müd. vek i l i A v . T u r a n Gökalp tarafından davalı İsmail

Beden Ter İsmet Yıldırım aleyhine açılan dava sonunda: K a r a r : M i k t a r yönünden fazlaya alt İstek ve dava hakları saklı ka lmak kaydı

ile k u r u m zararı olan 329.495.02 liranın gelir bağlama kararının olay ve masraf tar i ­hinden it ibaren % 6 yasal fa i z i ile bir l ikte her İki davalıdan müştereken Ve mütese-silen tahsi l i İle davacıya verilmesine, 25.770. İra asgari ücreti vekaletin ve 6000 l i ra ilân masrafının 7410 Ura harç ve masrafla b ir l ikte her itki davalıdan müştereken ve mtttesesllen tahsiline davacıya verilmesine, davacı veki l i A v . Turan Gökalp davalı veki l i A v . Zübeyt Aydın'ın yüzüne karşı diğer davalı i s m a i l İsmet Yıldırrm'ın gıya­bında yargıtay yolu açık o lmak üzere k a r a r veri ldi . 1213»

Artırma, Eksiltme ve ihale İlânları Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığından :

1 — Fakültemiz Ana Bilim Dallarının ihtiyacı olan aşağıda dökümü yazılı tıb­bi cihazları, birinci maddedeki olanları, Yükseköğretim Kurumları Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin 5. maddesinin c fıkrasına göre yurt içinden, ikinci maddedeki

S a y f a : 83 RESMİ G A Z E T E 8 Ağustos 1983 — S a y ı : 18129

o lan cihazları ise yine aynı yönetmeliğin 31 maddesinede uyarak akredit i f açtırarak y u r t dişin da 1 Eylül 1983 günü satın alınacaktır.

2 — B u ise a i t şartname ve diğer evraklar Fakültemiz Satınalma Müdürlü­ğünden mesai saatleri içersinde ücretsiz o larak temin edi lebi l ir veya görülebilir.

3 — iştirak edecek olan yer l i ve yabancı f i r m a l a r her cihaz için ayrı, a y n o r i j i n a l pro forma f a t u r a ve tekl i f mektuplarım hazırlayıp, tekl i f edecekleri f iyatm b i r i n c i maddedeki oıanlar için % 3 geçici teminat, i k i n c i maddedeki yurt dışından satın alınacak c ihaz lar için ise % 10 kontrgarant i l i teminat mektubu getireceklerdir.

4 — H e r c ihaza ait hazırlanacak olan tekli f zarfının içinde b i r inc i maddedeki y u r t içinden satın alınacak c ihaz lar için; geçici teminatlarına ait Uludağ Üniversitesi Muhasebe Müdürlüğünden veznelerine türk parası yatırıldığına da i r alınacak mak­buz, süresiz Ümit d a n i l i teminat mektubu ve tahvi l ayrıca Ticaret ve Sanayi Oda­sından alacakları 1983 yılı belgeleri, i k i n c i maddedeki y u r t dışından satın alınacak c ihaz lar için ise; % 10 kontrgaranti l i teminat mektubu, m a l bedel lerinin normal düzeyde olduğunu firmanın bağlı olduğu ülkenin resmi kuruluşları ile türk resmi makamlarınca onaylı or i j ina l proforma fatura, şayet yabancı firmaların Türkiye'deki temsi lc i ler i iştirak ediyorsa proforma faturanın Türkçe tercümesi i le mümessillik belgeleriyle b i r l ik te en geç 31/8/1983 günü mesai sonuna kadar Satınalma Ko­misyonuna vermeler i gerekir.

5 — Postadaki gecikmeler kabul edilmez. e — Fakültemiz İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta ser­

besttir. Madde 1 — Y u r t içinden satın alınacak c ihazlar •. a) 1 adet kompüterize elektrokardiyograf i anal iz sistemi, b) 20 adet talebe mikroskobu Madde 2 — Y u r t dışından satın alınacak c ihaz lar : a) 1 adet oto analizör cihazı, b) 1 adet ce l i counter cihazı, c) 1 adet vantilatör (respiration ünit), d) 1 adet E K G ve E E G modullü olan monitör cihazı. 12633 /2-2

İmar ve Iskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğünden

1 — 14 K a l e m kalor i fer tesisat malzemesi satın alınması ihalesi 26/8/1983 günü saat 15.00'de açık eksiltme usulü i le yapılacaktır.

2 — İhale, Eskişehir Y o l u 12 K m . Lodumlu M e v k i i Gene l Müdürlük binasının zemin katında olacaktır.

3 — M u h a m m e n bedel :1.281.800,60 TL. 4 — Geçici t e m i n a t : 52.207,— TL. 5 — is tekl i ler in geçici naki t teminatlarım veya l i m i t içi teminat mektuplarını

fon veznesine yatırarak karşılığında alacakları makbuz i le 1983 yılı tast ik l i Ticaret odası belgesini, şirketlerin katılmaları halinde bu ilânın yayımı tar ihinden sonra faaliyette olduğunu gösteren belgeyi ihale komisyonuna ibraz etmeleri gerekmek­tedir .

8 — ihale dosyası Eskişehir Y o l u 12 K m . L o d u m l u M e v k i i M a k i n a ve İkmal Da i res i Başkanlığı, i k m a l Müdürlüğü İhale Şefliğinde görülebilir.

7 — Telgraf la yapılan müracaatlar ve postada v a k i gecikmeler k a b u l edilmez. 8 — iha le 2490 sayılı K a n u n a tabi olmadığından idare, ihaley i yapıp yapma­

m a k t a veya dilediğine vermekte serbesttir. i l a n o lunur. 12632 / 2-2

8 Ağustos 1983 — Sayı : 18129 RESMİ G A Z E T E S a y f a : 33

Sınırlı S o r u m l u M u s t a f a Kemalpaşa Küçük Sanay i Sitesi Yapı kooperatif i Başkanlığından:

S a n a y i ve Teknoloj i Bakanlığının kısmi k r e d i desteği i le yürütücü kuruluş o lan kooperat i f imiz in sorumluluğu altında yapılacak o lan 76 adet işyerinden müte­şekkil Küçük Sanay i Sitesi III. kısım inşaatı Bayındırlık Bakanlığı B i r i m F i a t l a n v« 8/2574 sayılı kararnameye tabi o lmak kaydıyla ve kapalı z a r f usulü i le ihaleye çıkarılmıştır.

1 — İhale 26/8/1983 günü saat 15.00'de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında yapılacaktır.

2 — Söz konusu işin 1983 yılı b i r i m Hatlarına b i r inc i keşif bedeli 127.468.014 T L olup l imi t içi geçici teminatı 3.824.050.-*« T L . sidir .

3 — İhaleye katılmak isteyen iştirakçiler, ihale dosyasını yürütücü k u r u l u ­şumuzun Hamdiye Maha l l es i Balıkesir Asfaltı B l o k : 25 Küçük Sanay i Sitesi Musta fa Kemalpaşa/Bursa adresinden 10.000 T L . sı ve makbuz karşılığında temin edebilir­ler.

4 — Yeter l ik belgesi alabi lmek için iştirakçilerin ihale dosyasında belirt i len şartların yanısıra en az işin keşif bedeli kadar (B) grubu müteahhitlik karnesinin aslını veya Noter tasd ik l i suret ini ibraz etmesi gerekmektedir.

5 — İhaleye katılmak isteyen iştirakçilerin, yeterlik belgesi başvuru dosya­larını içindeki evrakları bel irten d i z i pusulasında i h t i v a edecek şekilde en geç 17/8/1983 günü mesai saati sonuna k a d a r yürütücü kuruluşumuza firmayı temsile yetk i l i şahısça imzalı p u l l u dilekçe İle teslim etmeleri gerekmektedir.

6 — Yeter l ik belgeleri 22/8/1983 gününden i t ibaren yürütücü kuruluşumuz tarafından veri lecektir .

7 — İhaleye katılacak iştirakçilerin eksiltme şartnamesinde mevcut açıklama­ya göre hazırlayacakları tekl i f mektuplarını 26/8/1983 günü saat 14.00'e kadar Sana­y i ve Teknoloj i Bakanlığının A - B l o k 2. K a t 211 No. l u odasında toplanacak İhale Komisyonu başkanlığına tesl im etmiş olmaları gerekmektedir.

8 — Sözkonusu ihale 2490 sayılı K a n u n a tabi olmayıp komisyon yeterlik bel­gesi ver ip vermemekte ve iha ley i yapıp yapmamakta , ertelemekte veya dilediğine vermekte serbesttir.

9 — Postadaki v a k i gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular k a b u l edilmez. Keyf iyet ilân olunur. N O T : Yeter l ik belgeleri ve ihale dosyası ile i l g i l i o larak Sanayi ve Teknoloji

Bakanlığına hiçbir başvuruda bulunulmayacaktır. 12449 /2-2 9

T. C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü (Malzeme ve Satınaima Müdürlüğün­den) :

1 — Bankamız İhtiyacı İçin «T. C. Ziraat Bankası» amblemini havi Işıklı R e k l a m Fener i yaptırılacaktır.

2 — İhale kapalı zarf usulü tekli f alınmak suretiyle Genel Müdürlüğümüz Satınaima Komisyonunca yapılacaktır.

3 — Konu i le i l g i l i ihale şartnamesi Ankara 'da Malzeme ve Satınaima Müdür­lüğümüzün U l u s ' t a k i hizmet binasından, İstanbul'da Mecldlyeköy'deki Marmara Bölge Müdürlüğümüzden, İzmir'de Alsancak'dâki Ege Bölge Müdürlüğümüzden alınabilir.

4 — Şartnamede oellrtllen hususlar dahilinde düzenlenecek tekli f mektupları 31/8/1983 Çarşamba günü Saat 12.00'ye kadar Ankara 'da Malzeme ve Satınaima Müdürlüğümüzün yukarıdaki adresine getirilerek makbuz karşılığında teslim edilecek­t i r .

5 — Bankamız 2490 sayılı Yasaya bağlı değildir. 12659 / 2-2

S a y f a : 84 RESMİ G A Z E T E 8 Ağustos 1983 — Sayı : 18129

Muş Valiliğinden:

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün; 1 — Aşağıda i s imler i ve karşılarında keşif bedelleri yazılı bu lunan inşaatlar

2490 sayılı K a n u n hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 — Eks i l tme aşağıda yazılı günlerde ve saatlerde Muş Bayındırlık Müdürlü­

ğünde toplanacak İl İhale Komisyonunca yapılacaktır. 3 — Eksi l tme şartnamesi ve diğer evrak Bayındırlık Müdürlüğünde görü­

leb i l i r . 4 — Eksi l tmeye girebi lmek için istekl i lerin; a) H e r iş için aşağıda gösterilen geçici teminatlarını, b) 1083 yılına a i t Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, c) H e r iş için ayrı ayrı olmak üzere dilekçeleri i le b ir l ikte verecekleri eksilt­

me- şartnamesinde bel irt i len, usulüne ve Yapı Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine K a ­tılma Yönetmeliğine göre hazırlanmış olan yapı araçları b i ld i r i s i , sermaye ve kredi olanaklarını açıklayan m a l i d u r u m bi ldir is i , teknik personel b i ld ir is i , taahhüt b i l ­d i r i s i . Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebi leceklerini gösterir müteahhitlik karnes in in aslının ibraz su­retiyle Bayındırlık Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları eksiltmeye girme belgesini tekl i f mektupları ile b ir l ikte zar fa koymaları lazımdır.

5 — İstekliler tekl i f mektuplarını aşağıda bel irt i len ihale tar ih i ve saatinden b i r saat evvele kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına verecek­lerdir .

8 — Eksi l tmeye g i rme belgesi alınması için son müracaat tar ih i 25/8/1983 Perşembe günü mesai saati sonuna kadardır.

7 — Telgraf la müracaatlar ve postada vak i gecikmeler k a b u l edilmez. Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesine eklenen çalışma şartlarına ait bi lgi ler

ihale dosyasında mevcuttur. Keyf iyet i lan o lunur .

Keş. Bed. Geç. Tem. İhale t a r i h i İşin Adı T L TL. ve günü İh. saati

1) Muş - Bulanık 20 da i re l i polis lojmanı İnşaatı. 71.500.000,—

2) Muş - M a l a z g i r t 20 da ire l i polis lojmanı inşaatı. 71.500.000.—

2.145.000,— 31/8/1983 10.30 Çarşamba

2.145.000.— 31/8/1983 15.30 Çarşamba

12722 /1 -1

Gençlik ve Spor Bakanlığı Beden Teriyesi Genel Müdürlüğünden :

Genel Müdürlüğümüz Kürek Federasyonu Başkanlığının 9. B a l k a n Şampiyo­nası kampına katılacak M i l l i takım kafilesi ve kafile ile birl ikte gidecek 8 adet yarış teknesi Ue 50 adet kürek ve diğer aksesuarlarım Bulgaristan'ın Pançherevo kentine götürüp getirmek için 2 adet 302 mercedes otobüs ile Dağcılık Federasyonu Baş­kanlığının ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemelerin kapalı zarf usulü ile k i ra lama ve satınalma İşlemi yapılacaktır.

2 — tşin Muhammen bedeli a) Kürek Federasyonu Başkanlığı 300.000.— T L . b) Dağcılık Federasyonu Başkanlığı 485.000,— T L . 3 — Geçici teminat muhammen bedelin % 4 dür.

& Ağustos 1983 — Sayı : 18129 RESMİ G A Z E T E Sayfa : 35

4 — İhale 16 Ağustos 1983 tarihinde saat 15.00 Beden Terbiyesi Genel Müdür­lüğü 9. kat toplantı salonunda yapılacaktır.

İHALEYE K A T I L M A ŞARTLARI 1 — İhaleye girmek için Muhammen bedelin % 4 geçici teminatı ihale saat in-

den bir saat öncesine kadar Genel Müdürlüğümüz Muhasebe Müdürlüğü ve Bütçe Daire Başkanlığına yatırılacaktır. Tekl i f mektubu ayrı bir zar fa konulduktan sonra zarf kapatılarak tekl i f veren f i rma tarafından zarfın kapak kısmı İmza edilerek mü­hürlenecektir. Ayrıca diğer istenilen belgelerle bir l ikte ik inc i zar fa konarak ihale ko ­misyonu sekreterliğine posta veya elden makbuz karşılığı verilecektir. Postada vuku bulacak gecikmeler dikkate alınmaz.

Tekl i f veren f irmadan a) Ticaret ve Sanayi Odası kaydı (1983 vizel i olacak) b) Şirketse imza sirküleri (Noterden Tasdikl i ) 2 — İse ait teknik ve idar i şartname Malzeme Müdürlüğünden temin edile

çektir. 3 — Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı yasaya tabi olmadığından ihaleyi yapıp

yapmamakta veya kısmen yapmakta veya dilediğine vermekte serbesttir.

DAĞCILIK F E D E R A S Y O N U N A A L I N A C A K M A L Z E M E L E R Miktarı Tah. B i r i m Fiyatı Tah. Tutarı

Malzemenin Cins i Adet T L . T L .

B u z Kazması 40 2.600 104.000 Karab ina 12* i - " 0 0 126.000 Kranpon 40 5.000 200.000 Takoz 20 750 15.000 S ikke 100 300 30.000 8 ^ 4 2.500 10.000

12661 / 2-2

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden

İnşaat Yaptırılacaktır Üniversitemiz Balıkesir Meslek Yüksek Okulu inşaatı işi, Bayındırlık B a k a n ­

lığı 1983 yılı b ir im f ^ a t l a n y l a ve yükseköğretim K u r u m l a n Satınalma ve İhale Yö­netmeliği uyarınca kapalı zarf usulüne göre eksiltmeye çıkarılacaktır.

İnşaatın İsmi : Balıkesir Meslek Yüksek O k u l u İnşaatı, Keşif B e d e l i : 20.700.000 T L . , Geç'cl Teminatı : 621.000

Yukarıdaki İnşaatın eksiltmesi 17/8/1983 Çarşamba günü saat 15.00 de Bursa F o m a r a Cadde F o m a r a İş H a m K a t : 8 deki Uludağ Üniversitesi' Rektörlüğü İnşaat Daire Başkanhğı'nda yapılacaktır.

Eks i l tmeye girebilmek için eksiltmeye iştirak belgesi alınması zorunlu olup iş­tirakçilerin dilekçe ekinde eksiltme şartnamesinin 5. maddesinde belirti len belgelerle 12 /8A983 C u m a günü saat 17.30'a kadar B u r s a F o m a r a Cadde F o m a r a Işhanı K a t : 8 deki Uludağ üniversitesi Rektörlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

Eksi l tmeye iştirak belgeleri 16/8/1983 Sah gününden itibaren Rektörlük bina­sındaki inşaat Daire Başkanhğı'ndan alınacaktır.

Usulüne uygun olarak hazırlanacak kapalı zarfların eksiltme günü saat U.OO'e kadar İhale Komisyonu Başkankğı'na verilmiş olması gerekmektedir.

H e r türlü gecikme kabul edilmez. Dosyalar İnşaat Daire Başkamığı'nda görülebilir. üniversitemiz 2490 Sayılı Kanuna tabi değildir. İhaleyi yapıp yapmamakta veya

dilediğine yapmakta serbesttir. 12660/2-2

S a y f a : 36 RESMİ G A Z E T E 8 Ağustos 1083 — Sayı : 1812»

İstanbul Levazım Amirliği 3 Nolu Satın A l m a Komisyonu Başkanlığından:

M . S . B . ( K . K . K . ) lığı ihtiyacı için aşağıda yazılı malzeme müteahhit nam ve hesabına 2490 sayılı Kanunun f i l n d maddesine göre açık eksiltme usulü ile satın alı­nacaktır. Şartnamesi İstanbul, A n k a r a ve İzmir Levazım Amir l ik ler inde görülebilir.

C i n s i : E r portatif karyola, Miktarı: 137.500 adet, Tahmini Tutarı : 275.000.000,— T L . , K a f i Teminatı : 16.500.000.~~ T L . , İhale Gün ve Saat i : 24/8/1983 saat 11.00

Açıklama: 1 — Yukarıda yazılı mal tamamı bir istekliye ihale edilebileceği g ib i 30.000,

40.000, 27.500 adetlik partiler halinde ayrı ayrı kişilere ihale edilebilir. 40.000 adetlik parti lerin k a f i teminatları 4.800.000,— T L . , 30.000 adetlik part inin k a f i teminatı 3.600.000,— T L , 27.500 adetlik part inin k a f i teminatı 3.300.000,— T L . dır.

2 — ihaleye katılmak isteyen tacir ve sanayicilerden, ticaret ve sanayi odala­rına kayıtlı olduklarım gösterir, esnaf ve sanatkarlardan da mensup oldukları der-neklerce kendilerine verilen meslek ve sanatlarım gösterir belgeler lstenenektir. İha­leye iştirak eden şirket İse halen faaliyette bulunduğunu gösterir belge i lk ilân tarihi İle ihale tar ih i arasındaki tar ihi taşıması gerekmektedir.

3 — İhaleye katılan istekli ler tarafından k a f i teminat banka mektubu olarak verilecek ise mektup vadesiz ve l imit ler i gösterilmiş olacaktır.

12720 / 1 - 1

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden :

1) Kurumumuza bağlı, Ege Linyit ler i İşletmesi Müessesemiz Soma Bölgesi Elmalı Batı ( E ) panosunda yapılacak q: % 30 toleranslı 3.000.000 M 1 dekapaj işi tekl i f alınmak suretiyle İhale edilecektir.

2) B u İre ait yeterlik belgesi formları ve şartnameler Hipodrum Caddesin­deki Genel Müdürlüğümüz Satınalma Dairesi Başkanlığı 1106 nolu odadan dilekçe İle müracaat edilerek saat 14.00-17.00 arası yeterlik formları 300,— T L , şartnameler 7.500,— T L . karşılığında temin edilebilir

3) İsteklilerin yeterlik formlarım 15/8/1983 Pazartesi günü saat 14.00'e k a ­dar Genel Müdürlüğümüz Genel Muhaberat Servisine teslim etmeleri koşuldur.

4) Postadaki gecikmeler göz önüne alınmaz. 5) Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı kanuna tabi değildir.

12658 / 2-2

Dr. Sami U l u s Çocuk Hastanesi Baştabipliğinden :

C i n s i : Laboratuvar Cihazı, Miktarı: 8 Kalem, Şekli : Kapalı Zarf , T a r i h i : 25/8/1983, Günü : Perşembe, Saat : ll .Otfde

Hastanemizde yatan ücretli hastaların tedavisinde kullanılmak üzere 1983 ma­i l yılı Labratuvar cihaz ihtiyacı kapalı zarf İle eksiltmeye çıkarılmıştır.

Şartnameler D r . Sami Ulus Çocuk Hastanesi Döner Sermaye Saymanlığında mesai saatleri İçinde görülebilir.

İhaleye iştirak etmek isteyenler muammen bedel üzerinden % 3 nlsbetlnde geçici teminat yatıracaklardır.

Tek l i f mektupları ve diğer belgelerin havi kapalı zarfların içine konmuş şe­kilde ihale saatinden b i r saat öncesine kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri, postadaki v a k i gecikmeler kabul edllmlyecektir.

Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp İhale 209 sayılı Kanunun 18. maddesinin to fıkrasına göre yapılacağından komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.

İlan olunur. 12562 / a-2

Devlet Orman IşMtmesi Ordu Müdürlüğünden :

Bölgesi Deposu Cins ve nev'i P a r t i Adedi Adet

Miktarı Ms DM»

Muh. bedeli T L .

Teminat % 7,5 T L .

Cambaşt Turnahk 2. S. N . B . Lad in Tomruk 6 827 269.573 17.500 354.000 » > 2. S. K . B . Lad in Tomruk 2 254 94.445 15.500 110.000 » » 3. S. N . B . Ladin Tomruk 1 74 30.672 12.000 27.000 » » 3. S. K . B . L a d i n Tomruk 3 256 84.707 9.000 57.000

Gölköy Yemişgen 2. S. N . B . Kayın Tomruk 4 200 93.703 21.000 148.000 » » 2. S. K . B . Kayın Tomruk 2 117 49.436 17.000 63.000

TJlubey Merkez 2. S. K . B . Kayın Tomruk 1 31 15.825 17.000 20.000 Gölköy Yemişgen 3. S. N . B . Kayın Tomruk (Kalın) 6 406 140.384 14.000 146.000

> » 3. S. N . B . Kayın Tomruk (İnce) 3 689 96.897 11.000 78.000 » 3. S. K . B . Kayın Tomruk (Ka im) 10 707 248.673 31.000 295.000

» > 3. S. K . B . Kayın Tomruk (ince) 2 187 22.106 9.000 15.000 Ulubey Merkez 3. S. K . B . K a y m Tomruk. (İnce) 1 161 15.585 9.000 11.000

> 3. S. K . B . K a y m Tomruk (Kaim) 3 175 67.000 11.000 55.000 » 3. S. N . B . K z . Ağaç Tomruk 1 82 15.716 10.000 12.000 » > 3. S. N . B . K z . Ağaç Tomruk 1 86 12.116 8.500 8.000

46 4251 1256.838 1.310.000 1 — İsletmemiz depolarında bulunan yukarıda cins ve miktarları yazılı 46 part i orman ürünlerinden kayın emvallerin % 25 s i

ile % 16 faiz i ve vergileri peşin bakiyesi 9 ay vadeli süresiz banka mektubu karşılığında olmak üzere şartnameler uyarınca açık ar ­tırmalı satışa çıkarılmıştır.

2 — Açık artırma 18/8/1983 Perşembe günü saat 14.00 de işletmemiz satış salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapı­lacaktır.

3 — B u satışa ait Hân, şartname ve satış örneği b i lg i cetveli Orman Genel Müdürlüğü, Giresun Orman tSÖlge Başmüdürlüğü ile A n k a r a , İstanbul, İzmir, Giresun, E r z u r u m , Erz incan, Trabzon, Rize , Bulancak, Samsun, Ünye, Akkuş Mesurdiye Derel i Şebinkarahi­sar işletme Müdürlükleri ve İşletmemiz bölgeleri ile İşletmemizde görülebilir.

4 — Satış öncesi bilgi cetvelinde gösterilen 120, 121, 122, 123 ve 124 nolu parti lerin adet ve hacimleri tahmini koyulmuş olup, kesiş netice satış günü belli olacaktır. B u miktar lar % 20 fazla veya noksan olabilir.

5 — Alıcıların bel ir l i gün ve saatte İşletmemizde hazır bulunarak ihale saatinden önce teminatlarını yatırmaları, teminat o la ­rak banka mektubu verecek olanların mektupta satış tar ih i ile işletme adını yazdırmalarım ve alacakları teminat mektubu ile b ir ­l ikte komisyona başvurmaları şarttır. 12724 / 1-.1

8 Ağustos 1983 —

Sayı: 18129

RE

SMÎ G

AZE

TE

Sayfa : 37

Sayfa: 38 RJDSMt G A Z E T E 8 Ağustos 1983 — Sayı : 18129

Sarıkamış Devlet Orman isletme Müdürlüğünden

M u h . % 7.5 Deposunun Y o l Cins ve nev ' i . P a r t i M i k t a r ı Sat. Bed. T e m

Adı d u r u m u boy ve sınıfı adedi Adet M 3 . Dm». T L . TL.

Soğuksu A s f a l t 3. S. K s . B. Ç. Tom. 2 178 29.O;H 8.500 19.300 » » 3. S. U2. B. Ç. Tom. 3 172 47.643 15.200 54.500

* 1. S. N . B. Ç. T o m 2 86 37.984 20.100 57.300 •> 2. S. N . B. Ç. Tom. 11 580 227.235 16.650 284.200 m 3. S. N . B. Ç. T o m 30 4496 1284.928 12.000 1.157.800

Aşıt Şose 2. S. N . B. Ç. Tom. 6 353 125.349 16.650 156.800 m 3. S. U z . B. Ç. Tom. 2 176 48.609 15.200 38.500 » » 3. S. N . B. Ç. Tom. 22 2588 640.921 12.000 577.600

Mesc i t l i • 3. S. Uz . B. Ç. T o m 1 122 32.393 15.200 37.000 » » 1. S. N . B. Ç. Tom. 3 179 82.862 20.100 127.600 • » 2. S. N . B. Ç. Tom. 4 206 88.120 16.650 110.200 • » 3. S. N . B. Ç. Tom. 42 4156 1477.487 12.000 1.330.100

S e l i m Asfa l t 3. S. Uz . B. Ç. Tom. 3 328 102.832 15.200 117.400 » 2. S. N . B. Ç. T o m 1 84 40.194 16.650 50.200

» 3. S. N . B. Ç. Tom. 26 4*84 790.898 12.000 714.500

Y E K Û N : 158 16188 5057.369 4.833.000

1 — İsletmemiz depolarında bulunan yukarıda cins ve miktarı yazılı 158 part i çeşitli cins orman emvalleri % 50'sl ile % 16 fa iz l i ve vergileri peşin, % 50'sl 6'tı ay vadeli suresi* limitli banka teminat mektubu karşılığında olmak üzere, E K N o : 1 model şartname uyarınca açık artırmalı satışa çıkarılmıştır.

2 — Açık artırma 18/8/1983 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 8.00'de işletmemiz satış salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

3 — B u satışa alt ilan, şartname ve satış öncesi bi lgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü, Erzurum Orman Bölge Başmüdürlüğü, E r z u r u m , Erzincan, Oltu, Şen-k a y a , Göle ve Ardahan İşletmeleri İle İşletmemiz bölgelerinde ve İşletmemizde görü­lebilir.

4 — Alıcıların belirli gün ve saatte işletmemizde hazır bulunmaları ile 17/8/1983 güttü saat 8.00'den 17.00'ye kadar geçici teminatlarım işletmemiz vezne­sine yatırmaları, banka teminat mektupları vereceklerin teminat mektuplarında İş­letme adım, satış tar ih in i bildirmelerini katılacakların teminat makbuzları ile bir­likte komisyona başvurmaları şarttır. 12723 / 1 - 1

Devlet Üretme Çiftlikleri Gene l Müdürlüğünden:

1 — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünce teknik şartnamesine ekl i İhtiyaç listesinde ye r a lan yağmurlama tesislerine lüzumlu malzemeler tekl i f a lma usulü i le satmalınacaktır.

2 — B u işe a i t şartnameler Gene l Müdürlük Ekonomi ve P lan lama Daire Baş­kanlığından temin edi lebi l ir .

3 — İstekliler tekl i f mektuplarını en geç 25 Ağustos 1983 Perşembe günü saat 12.00'ye k a d a r E k o n o m i ve P l a n l a m a Daire Başkanlığına vermeleri şarttır.

4 — Postada v a k i gecikmeler k a b u l edilmez. 5 — İdaremiz 2490 sayılı Y a s a y a tabi olmayıp iha ley i yapıp yapmamakta veya

dilediğine vermekte serbesttir. 12386 / M

8 Ağustos 1883 — Say ı : 1812» RESMİ G A Z E T E S a y f a : 2»

Bayındırlık Bakanlığı L imanlar İnşaatı Genel Müdürlüğünden :

1 — L i m a n l a r İnşaatı İzmir Bölge Müdürlüğü sınırlan İçinde bulunan İzmir Limanı konteyner molü dolgusunun yapılması işi 527, 6237, 7305 sayılı Yasalar ge­reğince kapalı zarf içinde birim f iyattan üzerinden eksiltme suretiyle pazarlıkla ihaleye çıkarılmıştır.

2 — Söz konusu İşin 1983 yılı birim f iyattan ile yaklaşık keşif bedeli 629.200.000,— T L . olup adı geçen işe Bakanlar Kurulunun 1/4/1983 gün ve 8/2574 sayılı k a r a n uygulanacaktır.

3 — İhale 24/8/1983 günü saat lÖ.OO'da L imanlar İnşaatı Genel Müdürlüğü Karayolları Sitesi (B ) B lok Yücetepe/ANKARA adresinde toplanacak ihale komis­yonunca yapılacaktır.

4 — İhale dosyası, L imanlar İnşaatı Genel Müdürlüğü Etüd Proje Daire Baş­kanlığında yeterli görülenlere 35.000,— T U hk makbuz karşılığında verilecektir.

5 — İhaleye katılabilmek için istekli lerin : a) Bayındırlık Bakanlığı adına 18.876.000,— T L . geçici teminatlarım, b) 1983 yılma ait Ticaret Sanayi Odası belgesini, c) Başvuru dilekçeleri ile bir l ikte verecekleri c . l ) Sermaye ve kredi olanaklarım belirten mal i durum bildirisi ve bunu be­

lirten banka referansını, c.2) Teknik personel beyannamesini, c.3) Söz konusu işte kullanmayı düşündükleri ve araçlardan kendi malı

olanların faturalarını veya mülkiyetini belirtir belgeler İle satın alınacak veya k i ­ralanacak o lanlann ise Noter tescilli satış veya k i r a sözleşmesi belgelerini,

c.4) Dilekçe veriliş tarihinde, işveren idarelerce düzenlenmiş veya onanmış belgelere dayalı son i k i yılda bitirmiş olduğu işlerle elinde bulunan işleri açıklayan taahhüt bi ldirisini ,

c.5) İş yerini ve taş, kum, kırmataş, v.b. ocaklan gördüğüne dair bir belgeyi i lg i l i Bölge Müdürlüğüne imzalatması,

c.0) Bayındırlık Bakanlığından almış olduktan ( A ) grubundan en az yakla­şık keşif bedeli kadar yüklenicilik karnesini, ibraz etmeleri ve yukarıda c . l - c.6

maddelerinde belirtilen belgelerin İncelenmesi sonucunda adı geçen Genel Müdürlük­ten alacaktan yeterlik belgesini, ihale dosyasının her sayfasına i s im kaşesi basıp i m ­zalayarak tekl i f mektuplan ile birl ikte kapalı zarfa koymalan lazımdır.

6 — c . l - c.2 - c.3 maddelerinde belirtilen belgeler 28/3/1981 tar ih ve 17293 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine katılma yönetmellğlndeki örneklere uygun olacaktır.

7 — Yeter l ik belgesi için son başvurma tarihi 16/8/1983 gün çalışma saati so­nuna kadardır.

8 — Yeter l ik belgesi, yaptıklan işler, mal i olanakları, kapasiteleri, tecrübe­leri ve ihale konusu bu işte kul lanacaktan beyan ve taahhüt ett ikleri makina ve araçları bakımından yeterli görülen f irmalara verilecektir. Yüklenicinin benzer k a ­rakter ve boyutlarda, k a y a dolgu baraj v.b. b ir yapı inşa etmiş olması idarece d ik ­kate alınacaktır.

9 — İhaleye katılması yeterli görülen firmaların yeterlik belgesi Limanlar tnşaatı Genel Müdürlüğünde 22/8/1983 günü saat 15.00'den itibaren başvuru üzerine verilecektir.

10 — İsteklilerin tekli f mektuplarım 24/8/1983 günü saat 15.00'e kadar mak­buz karşılığında ihale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

11 — Telgrafla başvurular ve posta'da olacak gecikmeler kabul edilmez. İlgililere duyurulur.

13719 / 1 - 1

Say fa : 40 RESMİ G A Z E T E 6 Ağustos 1883 — Sayı : 18129

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden :

Üniversitemiz ihtiyacı o lan 2 adet suni böbrek cihazı ve ı adet (computer) b i lg isayar sistemi 2547 sayılı YÖK Kanununun 5. maddesi (b) bendine göre satın-alınacaktır.

B u malzemeler ile i lgi lenen firmaların; 1 — Usulüne uygun olarak hazırlanan tekl i f ler en geç 25/8/1983 Perşembe gü­

nü mesai b i t imine kadar Üniversite Satınalma Müdürlüğüne tesl im edilmiş ola­caktır.

2 — Malzemenin tamamına teklif verilebildiği gibi tek kaleminede tekl i f ve­r i l eb i l i r , tekl i f edilen malzemelerin % 3 oranında geçici teminat eklenecek.

3 — 1983 yılı v ize l i Ticaret Odası belgesi, 4 — B u malzemeler i le i l g i l i teknik şartnameler Satınalma Müdürlüğünden

temin edi lebi l i r 5 — Üniversite Satınalma Komisyonu iha ley i yapıp yapmamakta ve dilediğine

yapmakta serbesttir. 12699 / 2-1

Türk H a v a Kurumundan :

NEGATİF FİLM A L I N A C A K T I R . 1 — K u r u m u m u z u tanıtıcı renkl i f i lm yapımında kullanılmak üzere, 47 k u t u

«Kodak Eastman Color 11 5247» m a r k a negatif f i l m satınalınacaktır. 2 — F i lmler in son kul lanma tarihi 1984 den daha erken olmayacaktır. 3 — Kapalı tekli f mektuplarının en geç 18 Ağustos 1983 Perşembe günü saat

15.00'e kadar Ankara 'da Türk H a v a Kurumu Satınalma Komisyon Başkanlığına ve­r i lmesi gereklidir.

4 — Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 12727 / 2-1

e

D r . Zekâi Tahlr Burak Kadın Hastalıkları Hastanesi Baştabipliğinden :

1 — D r . Zekâi Tahir B u r a k Kadın Hastalıkları Hastanesinin 1983 M a l i yılı ihtiyacı olan 79 (Yetmişdokuz) kalem ilacın 2490 sayılı K a n u n a göre kapalı zarf usulü ile İhaleye çıkarılmıştır.

2 — Eks i l tme ve ihale aşağıda yazılı gün ve saatte D r . Zekâi Tahir Burak K a ­dın Hastalıkları Hastanesinde ( A n k a r a Doğumevi) toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır.

3 — İstekliler tekl i f ler ini 2490 sayılı Kanunda açıklanmış usule göre kapalı zarflarım ihaleden 1. saat evveli makbuz mukabi l inde teslim etmeleri, posta i le gön­derilecek teklif ler iadeli taahhütlü gönderilmelidir. (Postadaki gecikmeler dikkate nazara alınmaz)

4 — İhaleye girmek isteyenler 2490 sayılı Kanuna göre 79 kalem ilacın tama­mına tekl i f verebilecekleri g ib i tek tek de tekl i f verebi l ir ler . H a n g i kaleme iştirak ediliyorsa t kaleme muhammen bedeli üzerinden geçici teminatlarım yatıracaklardır.

5 — B u işe ait şartnameler D r Zekâi T a h i r Burak Kadın Hastalıkları Hasta­nesi ( A n k a r a Doğumevi) baştabipliği İzmir Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğü, İstanbul Sağlık ve Sosyal Yardım MUdürlUğU'nden görülebilir.

T a r i h : 24/8/1983. Gün : Çarşamba, Saati 10.00, Miktarı ve C i n s i : 79 kalem İlaç, Muhammen B e d e l i : 28.324.962,— T L , Geçici Teminatı: 789.749,— T L .

12718/1-1

8 Ağustos 1983 — Sayı : 18129 RESMİ G A Z E T E S a y f a : 41

A d a n a Levazım Amirliği Sat. A l . K o m . Başkanlığından:

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve teminatları yazılı (6) kalem i h t i ­yaç maddesinin kapalı zarf la eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsa f ve şartnameleri mesai gün ve saatlerde A n k a r a ve İstanbul Levazım A m i r l i k ­lerinde ve Komisyonda görülebilir. İsteklilerin ihale saatlerinden b i r saat evveline k a ­dar tekli f mektuplarım K i m . Bşk. lığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez.

M . bedeli G . teminatı İ h a l e C i n s i Miktarı T L . T L . t a r i h i ve saati

T a h i n Helvası 47500 K i l o 14.725.000 441.750 25/8/1983 T a h i n Helvası Perşembe 11.00

K u r u Soğan 197000 K i l o 8.865.000 265.950 25/8/1983 K u r u Soğan Perşembe 15.00

K u r u Fasulye 226000 K i l o 31.640.000 »49.200 26/8/1983 K u r u Fasulye Cuma 11.00

Yeşil Mercimek 137000 K i l o 10.823.000 324.690 26/8/1983 Cuma 15.00

Patates 221000 K i l o 8.398.000 251.940 29/8/1983 Pazartesi 11.00

Nohut 157000 K i l o 14.130.000 423.900 29/8/1983 Pazartesi 15.00

12721 / 1 - 1

T. K . 1. Doğu Liny i t l er i İsletmesi Müessesesi Müdürlüğünden ;

1 — Aşağıda cins ve miktarı yazılı makina ve malzemeler, şartnamelerine göre kapalı zar f usulü tekl i f alınmak suretiyle satınahnacaktır.

Sıra N o :

1 —

Malzemenin cinsi Miktarı Dosya No . İhale tar ihi

Greyder 2 — Bare t 3 — Oto elektrik tesisat kablo ve Malz . 4 — Muhtel i f oto aküsü

1 A d . 60597/260 6/0/1983 3000 A d . 59/220 6/9/1983

55 K a l 876/209 7/9/1983 100 A d . 36/264 7/9/1983

2 — Yukarıda belirtilen malzemelerin her b ir i ayrı b i r İhale mevzuu olup, tek­l i f ler i ve teminatları ayrı ayrı verilecektir.

3 — İstekliler şartnameleri Ankara 'da T . K . 1. Satınalma Dairesi Başkanlığın­dan (Hipodrum Cad.), İstanbul'da T . K . l . Satınalma Müdürlüğünden (Odakule K a t : 12 Beyoğlu), İzmir'de ELİ Müessesesi Müdürlüğünden (Erzane M a h . Bornova) ve Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden temin edebilirler. Greydere ait Genel ve Teknik şartnameler ücretli olup, 2.500,— T L . d i r Dilekçe ve makbuz karşılığında verilecektir.

4 — Tekli f lerin, yukarıda belirti len ihale tarihinde saat 12.00 ye kadar Genel Muhaberat Servisine verilmesi gerekmektedir. Tekli f ler , aynı gün saat 14.00 de T i ­caret Müdürlüğünde komisyon huzurunda açılacaktır.

5 — Teminatı noksan veya o lmayan ve ayrıca zamanında ver i lmeyen teklif ler kabul edilmez.

6 — Müessesemiz 2490 sayılı K a n u n a tab i değildir. 12450 / 2-2

S a y f a : 42 K E S M t G A Z E T E 8 Ağustos 1983 — S a y ) : 18129

Türkiye E l e k t r i k Kurumu'ndan :

ÇELtK ÇEKME K A Z A N B O R U L A R I A L I N A C A K T I R . Kurumumuz ihtiyacı bulunan 201-TSE/379 işareti altında çelik çekme kazan

boruları kapalı tekl i f alınmak sureti ile yurt dışından satın alınacaktır. B u işle İlgili şartnameler mesai saatleri dahilinde T E K M a k i n a İkmal Dairesi

Başkanlığı Tek l i f Servisi Bayındır Sok. No : 3 Yenişehir/ANKARA adresinden konu İle i l g i l i imalat yaptıklarım belgeleyen f irma ve mümessillerine dilekçe karşılığı biz­za t verilecektir. Dilekçeye eklenecek mümessillik belgesi en geç 2 yıl öncesinin tar ihini taşıyacaktır.

Kapalı tekl i f ler in en geç 25/8/1983 günü qaat 14.00 e kadar Makina İkmal Daires i Başkanlığı Muhaberat Servisinde bulundurulacak şekilde verilmesi gerekmek­tedir.

Tekl i f ler aynı gün Satınaima Komisyonu Başkanlığı Necatibey Cad. N o : 28 Sıhhiye/ANKARA'da saat 'de alenen açılacaktır.

Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

12726 / 2-1

Devlet H a v a Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

1 — Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme 6246 sayılı K a n u n u tad i l eden 1891 sayılı K a n u n i le 527 sayılı K a n u n a göre gelecek yıllara sari olarak, teknik ve i d a r i şartname esasları dahi l inde dış ülkelerden i t h a l edilecektir.

2 — Dosya N o : Miktarı Malzemenin C ins i

83/15 (12+10) A d . H F Alıcı S a r i proje) 83/16 22 A d . V O R A l a r m alıcısı 83/17 2 Tk. S S B Lineer amplifikatör 83/18 (4+3+5) A d . D M E Uçakları için mesafe ölçme yer teçhizatı

(Sar i proje) 83/19 6 A d . N D B ( N O N , D I R E C T I O N A L E A C O N ) sistemi. 83/21 12 A d . S i n y a l jeneratörü 83/22 11 A d . Frekans sayıcı.

3 — Yukarıda yazılı her ka lem malzeme İçin şartnamelerine göre ayrı pro-f o r m a f a t u r a ver i lmekle beraber, şartnamenin her maddesi ayrı ayrı cevaplandırı­lacaktır. Pro forma fatura lar hiçbir teknik b i l g iy i ih t iva etmiyecek, yalnızca malze­me bedelini gösterecek ve kapalı zar f içerisinde bulunacaktır. Ayrıca, pro forma fa ­t u r a l a r d a k i fiyatların normal ihracat fiyatı olduğu, firmanın bağlı bulunduğu ülke­n i n resmi kuruluşları i le o yerdeki Türk resmi makamlarına onaylattırılacaktır.

4 — Yabancı d i ldek i tekl i f mektupları Türkçe çevirileri ile b i r l ikte verilecek, Türkçe çeviri bu lunmayan tekl i f ler değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır. Ayrıca, değerlendirmede çevirmeler esas alınacaktır. Türkçe çeviriden doğacak aksaklıklar­d a n İdaremiz sorumlu değildir.

5 — Malzemeye a i t teknik şartnameler, sözleşme ve i d a r i şartname A n k a r a ' d a G e n e l Müdürlük Malzeme Daires i Başkanlığından, İstanbul'da Yeşilköy H a v a Limanı Başmüdürlüğü Malzeme Müdürlüğünden f i r m a mümessilliği belgesi ibraz edilmek şartıyla bedelsiz o larak alınır.

6 — Kapalı o larak verilecek tekli f mektuplarının 26/9/1983 günü saat 15.00'e k a d a r Gene l Müdürlükte bulundurulması şarttır. B u tar ihten sonra verilecek tek­l i f l e r i le postada v a k i gecikmeler ve temdit talepleri k a b u l edilmeyecektir.

8 Ağustos 1983— Sayı : 1813» RESMİ G A Z E T E Sayfa : 43

7 — T e k l i f edilen malzemenin tümünü veya b i r kısmını a lmakta v e y a tamamı­nı a l m a m a k t a idaremiz serbesttir.

8 — Alınan tekl i f ler hiçbir taahhüdü tazammun etmez. 12725 / 2-1

K o y İsleri ve Kooperatifler Bakanlığ, Yo l , S u ve E l e k t r i k İsleri Genel Müdür­lüğü U r f a Y S E 18. Bölge Müdürlüğünden :

U r f a , Y S E 18. Bölge Müdürlüğü hudutları dahilinde olup; l ' i n c i Maddede ge­rekl i tafsilatı yazılı bulunan G r . Köyleri içmesuyu inşaatları «6280» sayılı Kanunun 34. maddesi gereğince tatb ik edilecek esaslara göre kapak zar f usulü i le müteahhidin nam ve hesabına ihale edilecektir.

İsin Adı

1) U r f a - Merkez - U l u ­nan Gr . Köyleri i ç ­mesuyu inşaatı. Adıyaman - K a h t a Oluk lu G r . İçmesuyu inşaatı

2)

K . Bedeli U r a K r .

6.000,000,—

737.389,-

K. Teminatı U r a K r .

193.750,-

33.245,-

.3. .'Müracaat tar ih i

18/8A983

18/8/1983

İhale tar ih i

22/8A983 Saat : 10.00

22/8/1983 Saat : 11.00

1 — İhale U r f a Y S E 18. Bölge Müdürlüğü binası içinde toplanacak olan İhale Komisyonunca yapılacaktır.

2 — Sıra N o l ' d e k l işe Bakanlar Kurulunun 8/2574 sayılı Kararname Hüküm* ler i uygulanacaktır.

3 — Eks i l tme şartları ve ekler i Bölge Müdürlüğümüzde bedelsiz o larak görü­lebilir.

4 — F i y a t l a r 1983 yılı b ir im fiyatları üzerinden hafriyatlarda tek f iyat (Paçal f iyat) o larak tatbik edilecektir.

5 — H e r işin geçici teminat miktarları hizalarında gösterilmiştir. Alınacak Banka teminat mektupları (L imit ) dahi l i olacaktır.

6 — İsteklilerin en geç 18/8/1983 Perşembe günü mesai bitine kadar Bölge Müdürlüğüne müracaatları müracaat dilekçelerine;

a) İşin keşif bedeli kadar (C) grubu müteahhitlik karnelerinin aslı, b) Teknik personel beyannamelerini, c) M a l i d u r u m bi ld irgeler ini , B a n k a referans mektuplarını, d) M a k l n a ve teçhizat beyanamelerini, (Maklnaların kendisine ait olduğunu

tevsik eden belgelerini ve kiralanacak şahıs veya f irmadan alınmış noter tasdikli taahhütname ve araçları k ira layana alt olduğunu tevsik eden belgelerini,

e) Taahhüdü altındaki işleri gösteren taahhüt beyannamelerini , f) 1983 yılı v ize l i t icaret ve sanayi odası vesikalarının aslını eklemeleri ge­

rekmektedir. Ayrıca, i s tek l i şirket İse; İdare Merkezinin bulunduğu Ticaret Odasın­dan veya sa i r resmi bir makamdan şirketin sicile kayıtlı vesika ile şirketin sirküleri ve şirket namına teklifte bulunan kimselerin bu şirketin veki l i olduğunu gösterir tas­d ik l i vekâletname (Hususi tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez.)

7 — İsteklilerin yeterlik belgesini alıp, alamadıklarını 19/8/1983 tarihinden İtibaren Bölge Müdürlüğüne müracaatla öğrenebilecekler.

8 — İsteklilerin her iş için ayrı ayrı müracaat etmeleri, 0 — İstekliler tekl i f mektuplarım İhale saatinden 1 saat evveline kadar İhale

Komisyonuna makbuz karşılığında tesl im etmeleri şarttır. Telgraf la müracaat ve postadaki gecikmeler nazarı dikkate alınmaz. İlan olunur. 12697 / 2-1

S a y f a : 44 RESMİ G A Z E T E 8 Ağustos 1983 — Sayı : 18129

Mers in Orman Anatamirhanesl Müdürlüğünden :

% 7,5 Sura No.

1 2 8 4 5 6 7 8

Aracın M a r k a ve Modeli

Parçaları F i a t A l l l s AD-20 Dozer Y d . Deutz Y d . Parçaları Cahamplon Y d . Parçaları Komatsu Y d . Parçaları Muhtel i f Y d . Parçalar Yangın Söndürme Cihazları F . A l l i s A D - 2 0 Dozer Operatör Kabini Komatsu D-57-S Loder Operatör K a b i n i

T O P L A M

Miktarı M . Bedeli Teminatı K a l e m T L . T L .

11 2.927.500 221.000 3 1.317.000 »9.000 1 150.000 11.000 1 180.000 14.000 4 1.840.000 139.000 5 306.000 23.000 1 840.000 63.000 1 789.000 59.000

8.349.500 629.000

1 — Müdürlüğümüz iş makinalaıı için yukarıda müfretadı yazılı 27 kalem yedek parça ve malzeme teknik ve idari şartname hükümleri dahilinde yurtiçi p iya­sasından kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle satın alınacaktır.

2 — İhale 23/8/1983 gününe rastlayan Salı günü saat 14 .00 de Müdürlüğü­müz İdare Binasında satınalma Komisyonu marifetiyle yapılacaktır.

3 — Satın alınacak yedek parçaların satınalma şartları İdari ve Teknik şart­namede gösterilmiştir. Tekl i f mektuplarında yedek parçaların cinsi, markası ile T. S. Belgesi ve T. S. E . Kurumundan alınmış kalite belgesi bulunduğu açıkça be­l irt i lecektir . B u durum satın almada tercih sebebi olacaktır.

4 — İhaleye iştirak edeceklerden kanuni ikametgah belgesi ile Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduklarına dair belge istenecektir.

5 — Teminat ihale günü saat 13.30*a kadar alınır. Tekl i f Mektuplarının en geç saat 14.00 e kadar Komisyona verilmesi şarttır. B u saatten 3onra yapılan müra­caatlar kabul edilmez.

6 — Müdürlüğümüz 2490 Sayılı Kanuna tabi onmadığından ihaleyi yapıp yap­mamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

7 — Satın alma ile i lg i l i her türlüı vergi ve resimler ile ilân masrafları satıcı f i rmaya aitt ir .

8 — Satın almaya alt yedek parçaların parça numaralı müfredat cetveli, tdar l ve Teknik Şartname ile gerekli bilgiler mesai saatleri dahilinde A n k a r a , Bolu, A n t a l y a , Eskişehir, Muğla Tamirhane Müdürlükleri ile istanbul Yedek Parça Depo Müdürlüğünde, İzmir, İstanbul, Adana, Mers in Orman İşletme Müdürlüğü ile Mü­dürlüğümüzden temin edilebilir.

12695 / 2-1

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Satınalma Komisyonu Başkanlığından :

Grubu Dos, No.

M 334-3/01 M 334-3/02

3 M 334-3/03 4 M 334-3/04 5 M 334-3/05

Miktarı

45 kalem 4 kalem

22 kalem 2 kalem 3 kalem

Malzemenin Cinsi

Kulak MikroşlrUrjisi A le t l er i Eczacılık Fakültesi Eğitim, Öğretim ve Araştır­m a cihazları Tıp Fakültesi Biof iz ik Ders Araçları Hastane Laiboratuvar ve Tedavi A le t l er i Çocuk Hastanesi Laboratuvar ve Tedavi A l e t ­ler i

8 Ağustos 1983 — S a y ı : 18129 RESMİ G A Z E T E Sayfa: 45

1 — Bu İlan 2547 sayılı YÖK Yasasının 56. maddesi C fıkrası İle Yükseköğre­tim kurumlan Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin 32. maddesi uyarınca ilanda belir­tilen malzemelerin yurt içinde bulunup bulunmadığının veya üretiminin yapılıp ya­pılmadığının şayet bulunuyorsa veya üretUiyorsa daha sonra yapılacak satınalmaya esas olmak üzere yurt içi piyasa araştırması mahiyetindedir.

2 — Gruplara alt malzeme üsteleri ve şartnameler üniversitemiz Merkez Kampusu Ayniyat ve Levazım Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilebilir.

3 — Listelerde belirtilen malzemeleri ellerinde bulunduran veya üreten firma­ların detaylı tekliflerini en geç 17 Ağustos 1983 günü saat 17.00'ye kadar Ayniyat ve Levazım Müdürlüğüne göndermeleri ve teklif mektubu İle zarfının üzerine dosya numaralarım yazmaları gereklidir.

4 — Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 12701/2-1

Türkiye Radyo Televizyon K u r u m u Genel Müdürlüğünden -.

1 — K u r u m u m u z ihtiyacı o lan 13 adet F M veric i teçhizatı, kapalı zarf la e leitlif a l m a su. ••.iyle y^rt aşından satın alınacaktır.

2 — Şartnameler 10.000.— TL : mukabi l inde mümessillik belgesinin ibrazı şartı ile Genel Müdürlük, Alım i k m a l Dairesi Başkanlığı, Atatürk Bulvarı N o : 181 K a t : 3 Kavaklıdere - A n k a r a adresinden temin edi l ir .

3 — Tekl i f ler in en geç 18/10/1983 günü saat 14.00'e k a d a r «TRT K u r u m u Genel Evrak Müdürlüğü, Paris Caddesi, N o : 15 Kavaklıdere - A n k a r a »adresine makbuz mukabilinde teslim edilmeleri veya iadeli - taahhütlü olarak posta ile gönderilme­ler i gerekl idir .

4 — Postadaki gecikmeler nazarı d ikkate alınmaz. 5 — K u r u m u m u z Devlet Arttırma - Eksi l tme ve İhale K a n u n u n a tabi olma­

dığından, ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen veya dilediğine yapmjjcta serbesttir. 12702 / 3-1

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden .-

Bölgemizin ihtiyacı o lan aşağıda S / l n u m a r a l a n yazılı malzemeler 5539 sayılı K a n u n u n 26. maddesine göre tekl i f a lmak suretiyle satın alınacaktır.

Tek l i f l e r i en son verme tar ih i 12/8/1983 C u m a günü saat 17.00'ye kadardır. Dosya, Malzeme Amirliğinde görülebilir.

S / l No . 1025 Disc (4 Kalem) S / l No . 1028 Oto elektrik malzemesi (11 ) S / l No. 1053 Oto elektrik malzemesi (9 , • ) S / l NO. 1086 Disc (2 ) S / l No. 1087 Oto elektrik malzemesi (7 ) S / l No. 1186 Akümülatör (1 » ) S / l No. 1188 V - Kayışı (7 » ) S / l No. 1280 Elektr ik malzemesi (9 » ) S / l No. 1290 V - Kayışı (7 - ) S / l No. 1292 Motor pompa kafası (1 ) S / l No. 1297 Elektr ik malzemesi (5 » ) s/ı No . 1298 K r o m e eldiven (1 ) S / l No. 1299 A s m a k i l i t (1 )

İlan olunur. 12672 / 1-1

S a y f a : 46 RESMİ G A Z E T E 6 Ağustos 1983 — Sayı : 18129

t T. Ü. Rektörlüğünden :

K . Bedeli G . Teminat S. Kür. İhale İsin Adı U r a K r . U r a K r . tar ih i tar ih i

1) t. T. Ü. Gümüşsüyü binaları İnşaat (Çatı) onarımı işi (1983)

2) t. T. Ü. Taşkışla tnş. onarım işi (1983) İ. T. Ü Maçka Kampusu

2.845.173,— 90.000,-

3.425.586,90 105.000,—

3) İnş. Onarımları işi (1983)

9.359.767,00 285.000^

15/8/1983

15/8/1983

15/8/1983

18/8/1983 S a a t : 11.00 18/8/1983 S a a t : 11.15

18/8/1983 Saat : 11.30

1 — Yukarıda nevileri , keşif bedelleri, geçici teminatları İhalenin yapılacağı gün ve saatleri yazılı üç kalem İşin eksiltmeleri, Yüksek öğretim Kurumları Satmal ­ına ve İhale Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak ve b ir im f iyat esasına göre k a ­palı zarf usulü ile 1. T. Ü. Rektörlüğü Satın a lma ve İhale Komisyonunca yapılacak­tır.

2 — Eksi ltmeye çıkarılan işlere alt dosya ve şartnameler 1. T. Ü. Rektörlüğü­nün Ayazağa KampUsundeki Yapı İşleri Daire Başkanlığında tetkik edilebilir.

3 — Eksiltmeye girecek olanların, yeterl ik belgesi a lmak İşin engeç 15/8/1983 günü saat 17.00 ye kadar 1. T . ü . Rektörlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına başvur­maları gerekmektedir. Başvurma dilekçelerine; Eksi l tme şartnamesinin 5 i n c i mad­desi uyarınca gerekli belgeleri ekleyeceklerdir.

4 — is tekl i ler in Yüksek öğret im Kurumları Satınalma ve İhale Yönetmeliği­nin 8. maddesi hükümleri çerçevesinde hazırlayacakları kapalı tekl i f mektupları i le ;

a) Geçici teminat makbuzunu b) İhaleye katılma belgesini (Yeterlik belgesini) c) 1983 yılına alt ticaret odası belgesini d) İsteklilerin gerçek ve tüzel Jdfl olması gerekir, (özel veya tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez) 1) İstekli b ir ortaklık ise, sicille kayıtlı ve halen faaliyette olduğunu göste­

ren ve bu eksiltmenin İlk İlan tarihinden sonra alınmış bir be lgeyi 2) Ortaklığın noter tasdikl i İmza sirkülerini veya ortaklık adına teklifte bu­

lunacak kimselerin, bu ortaklığın veki l i olduğunu gösterir noterden onaylı vekâletna­meyi diğer b i r zarfa koyup ihale saatinden (1) saat öncesine kadar madde (1) de belirti len Komisyona makbuz karşılığında teslim etmeleri şarttır.

3) Telgrafla yapılacak başvurular ve postada meydana gelecek gecikmeler k a ­bul edilmez.

4) üniversitemiz 2490 sayılı yasaya tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 12700/2-1

PTT A n k a r a Bölge Başmüdürlüğünden

1 — Bölgemiz ihtiyacı için 1526 adet şapka dikt ir i lecekt lr . 2 — B u işe ait şartname mesai saatleri dahil inde Başmüdürlüğümüz M a l ­

zeme Müdürlüğünden bedeli karşılığında temin edilebil ir . 3 — İsteklilerin kapalı tekl i f mektuplarını 20/8/1983 C u m a günü saat 15.00'e

k a d a r Komisyon Başkanlığına sunulmak üzere Malzeme Müdürlüğüne vermeler i İlan olunur.

4 — Teşekkülümüz iha ley i yapıp yapmamakta serbesttir. 12698 / 2-1

8 Ağustos 1983 — S a y ı : 18128 RESMİ G A Z E T E Sayla : 4?

İstanbul J a n d a r m a İkmal M e r k e z i K . lığı 2 N o . l u Satın a l m a Komisyon Baş­kanlığından:

J a n d a r m a b i r l i k l e r i ihtiyacı için aşağıda c insi , miktarı, muhammen bedeli, geçici teminatı ve ihale günü yazılı malzemeler 2490 sayılı K a n u n u n 31'inci madde­sine göre kapalı zar f usulü i le satın alınacaktır. İhaleler 2 No , Iu J . Sat. A l . K o m . Bşk. lığı ihale salonunda yapılacaktır. Her b i r ihalenin tamamı b i r istekliye yapıla­bileceği g ib i 3 katlı keten ipliğinin tamamı ayrı istekliye. 5 katlı keten ipliğinin ta ­mamı ayrı istekliye, şapkalık branda bezi eşit m i k t a r d a ayrı ayrı i k i istekliye ihale edilebil ir . Evsaf ve şartnameleri istanbul , A n k a r a , İzmir J . S a t , ; A l . K o m . Bşk. lıkla-ımda görülebilir. İsteklilerin geçici teminatlarıyla, kanunen istenilen belgeleri ve tekl i f mektuplarını ihale saatinden en az b i r saat önce Komisyonumuza vermeleri şarttır. H e r türlü gecikmeler k a b u l edilmez.

M u h , Bed. Geç. Tem. İ H A L E C i n s i Miktarı TL . TL. T a r i h i Saati

3 katlı keten ipliği 1.000 K g . 4.400.000.— 132.000,— 2/9/1983 11.00 5 katlı keten ipliği 5.000 K g - 20.000.000,— 600.000,— C u m a N O T : İhalenin tamamı b i r istekliye yapıldığı takdirde muhammen bedel 24.400.000,—

l i r a , geçici teminat 732.000,— liradır. Beyaz b r a n d a bezi 70.000 M t . 46.200.000,— 1.386.000,— 5/9/1983 11.00 (Şapkalık) Pazartesi N O T : İhale i k i ayrı istekliye yapıldığı takdirde muhammen bedel 23.100.000,— l i r a ,

geçici teminat 693.000,— liradır.. 12682 / 1-1

Türkiye Çimento Sanay i i T. A . Ş. İstanbul Alım ve Satım Müdürlüğünden :

LASTİK B A N T İMAL ETTİRİLECEKTİR V e k i l i ve mümessili olduğumuz Gz-3180 sayılı dosyamızda işlem gören Gaziantep

Çimento Fabrikamız ihtiyacı 500 metre 800x10 mm. lastik bant imal ettirilecektir. B u işe ait ihtiyaç listesi ve her türlü b i lg i hergün mesai saatlerinde Karaköy -

Salıpazarı M e c l i s i Mebusan Cad . D u r s u n H a n K a t 4 deki Müdürlüğümüz Ticaret Servisinden temin edilebil ir .

Kapalı tekli f lerin engeç 22/8/1983 günü saat 17.00 ye kadar Müdürlüğümüz Muhaberat Servisinde bulundurulacak şeklide verilmesi gerekmekte malzemenin t u ­tarı üzerinden % 5 geçici teminat alınacaktır.

Şirketimiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta veya bölmekte serbest olduğu gibi postadaki v a k i gecikmeleri ve teminat yatırılmayan tekl i f ler i dikkate almaz. 12677 / 1 - 1

• • İstanbul J a n d a r m a İkmal Merkez i K . lığı 2 No. l u Satmalına Komisyon Baş­

kanlığından : J a n d a r m a B i r l i k l e r i ihtiyacı için 42500 adet kılıflı alüminyum matra 2490 sayıb

K a n u n u n 31. maddesine göre kapalı zarf usulü i le satınalınacaktır. Tamamı b i r istekliye ihale edilecek malın muhammen bedeli 27.625.000,— l i r a ,

geçici teminatı 828.750,— liradır. Eks i l tme l Eylül Perşembe günü saat 11.00'de İstanbul J . İkmal M e r k e z i

K . lığı 2 No . l u J . Sat. A l . K o m . Başkanlığı ihale salonunda yapılacaktır. B u işe ait evsaf ve şartname İstanbul, A n k a r a , İzmir J . Sat. K o m . Başkanlıkla­

rında görülebilir. İsteklilerin geçici teminatlarıyla, kanunen istenilen belgeleri ve tekl i f mek­

tuplarını iha le saatinden en az b i r saat önce Komisyonumuza vermeleri şarttır. H e r türlü gecikmeler k a b u l edilmez. 12683 / 1 - 1

S a y f a : 48 RESMİ G A Z E T E 8 Ağustos 1983 — Sayı : 1812»

T E K Türkiye E lektr ik K u r u m u Sınırlı Sorumlu İç A n a d o l u E l e k t r i k Dağıtım Müessese Müdürlüğünden .-

1 — a) Müessesemiz İl İşletme Müdürlüğünün Elektr ik işleri için 3X185/95 m m 2 l k V Y V M Y ( N Y C Y t ip i yeraltı kaplosundan (TSE - 212) 1000 metre,

b) 3x240/120 m m ' 1 k V Y V M V ( N Y C Y ) t i p i yeraltı kablosundan (TSE-212) 750 m. kablo satın alınacaktır.

2 — B u işe ait şartname •. T E K Sınırlı S o r u m l u İç Anado lu E lektr ik Dağıtım Müessese Müdürlüğü G .

M . K . Bulvarı No -. 51 Maltepe - A n k a r a adresindeki, M a k i n a İkmal ve Satınalma G r u p Müdürlüğünden 3.000,— TL . ye dilekçe karşılığı temin edilebilir.

3 — Son tekl i f verme t a r i h i 16 Ağustos 1983 S a h günü saat 14.00 olup gelen teklif ler aynı gün ve aynı adreste İhale ve Satınalma Komisyonu tarafından alenen açılacaktır.

4 — Müessesemiz 2490 sayılı Yasaya bağlı değildir. 12691 / 1 / l - l

1 — Müessesemiz İl İşletme Müdürlüğünün şebeke arızalarında kullanılmak üzere 3X150 + 70 mm2 l k V Y V M Y ( N Y C Y ) t i p i yeraltı kaplosundan l'.OOO m. satın alınacaktır.

2 — B u işe ait şartname T E K Sınırlı Sorumlu İç Anadolu E lektr ik Dağıtım Müessese Müdürlüğü G.

M . K . Bulvarı N o : 51 Maltepe - A n k a r a adresindeki, M a k i n a İkmal ve Satınalma G r u p Müdürlüğünden 3.000,— TL . ye dilekçe karşılığı temin edilebi i lr .

3 — Son tekli f verme t a r i h i n 16 Ağustos 1983 Salı günü saat 14.00 olup gelen tekl i f ler aynı gün ve aynı adreste İhale ve Satınalma Komisyonu tarafından alenen açılacaktır.

4 — Müessesemiz 2490 sayılı Yasaya bağlı değildir. 12691 / 2 / 1 -1

1 — Müessese İl İşletme Müdürlüğünün Şap Enstitüsü transformatör istas­yonu ihtiyacı olan l adet 3 fazlı haric it ip 34,5/0,4 k V 1600 K V A transformatör satın alınacaktır

2 — B u işe ait şartname : T E K Sınırlı Sorumlu İç Anadolu Elektr ik Dağıtım Müessese Müdürlüğü G.

M . K . Bulvarı N o : 51 M a l t e p e - A n k a r a adresindeki, M a k i n a İkmal ve Satınalma G r u p Müdürlüğünden 3.000,— TL. ye dilekçe karşılığı temin edilebil ir .

3 — Son teklif verme tar ih i 16 Ağustos 1983 Salı günü saat 14.00 olup gelen tekl i f ler aynı gün ve aynı adreste İhale ve Satınalma Komisyonu tarafından alenen açılacaktır.

4 — Müessesemiz 2490 sayılı Yasaya bağlı değildir. 12691 /3 /1 -1

M a l a t y a Valiliğinden:

Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün,-1 — Aşağıda durumları yazılı bulunan inşaatlar 2490 sayılı K a n u n u n 31. mad­

desi gereğince kapalı zar f usulü i le yıllara sari o larak eksiltmeye konulmuştur. 2 — Eksi l tme aşağıda yazılı günler ve saatlerde M a l a t y a Bayındırlık Müdür­

lüğünde yapılacaktır. 3 — Eksi l tme şartnamesi ve diğer evraklar mesai saati dahil inde Bayındırlık

Müdürlüğünde görülebilir. 4 — Eksi l tmeye girebi lmek için istekl i ler in; a) İşin adına ve aşağıda gösterilen miktardaki geçici teminatını, B) 1983 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesini.

8 Ağustos 1083 — S a y ı : 18120 RESMİ G A Z E T E Sayfa : 40 İ l l i . ı I I 1 . I, . ı | . .. f . ı . ı ..ıı l|

C) (Her 1$ için ayrı ayrı o lmak üzere müracaat dilekçeleriyle bir l ikte vere­cekleri eksi ltme şartnamesi i le ek i özel şartnamede bel irt i len ve usulüne göre h a ­zırlanmış o l a n yapı araçları b i ld i r i s i , sermaye ve kredi olanaklarını açıklayan m a l i durum b i l d i r i s i , banka reefrans mektubu, teknik personel b i ld i r i s i , taahhüt bi ldir is i , yapı araçları b i ld i r i s i ve bunlara bağlı noter sözleşmeleri ile aşağıda açıklanan grup­ta müteahhitlik karnesi as imi ibraz suretiyle, Bayındırlık Müdürlüğünden alacak­ları) eksiltmeye girme belgesini zar fa koymaları lazımdır.

5 — İsteklilerin teklif mektuplarını ihale günü ve saatinden b i r saat önceden makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

S — Eksi l tmeye girme belgesi alınması için son müracaat tar ih i aşağıda gös­terilen günlerin mesai saati sonuna kadardır.

Te lgra f la müracaat ve postadaki v a k i gecikmeler k a b u l edilmez. Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesine eklenen çalışma şartlarına ait, bilgiler

ihale dosyasında mevcuttur. Keyf iyet i l a n olunur.

Keş. Bed. Geç. Tem. İhale tar ih i Son Mür. Karne İşin Adı TL. TL. ve saati tar ih i grubu

M a l a t y a - K o n a k Temel Eğitim O k u l u 2. K d . (320 öğ . ) inşaatı. 72.000.000 2.160.000 20/8/1983 25/8/1983 (B)

Pazartesi Perşembe Saat ; 10.30

M a l a t y a - Beydağı Polis K a r a k o l u (Loj.) inşaatı. 34.371.727 1.031.152 29/8/1983 25/8/1983 (B)

Pazartesi Perşembe Saat -. 11.30

M a l a t y a - Darende E m ­niyet Amirliği (Loj.) i n ­şaatı. 24.776.756 743.363 29/8/1983 25/8/1983 (B)

Pazartesi Perşembe S a a t : 15.00

M a l a t y a Bayındırlık M d . M e m u r Loj . (16 Dairel i ) inşaatı. 80.657.233 2.419.717 29/8/1983 25/8/1983 (B)

Pazartesi Perşembe S a a t : 16.00

M a l a t y a - A r a p g i r J a n ­darma Subay Ast . Loj. (4 Dal.) inşaatı. 20.524.054 615.722 31/8/1983 25/8/1983 (B)

Çarşamba Perşembe S a a t : 11.00

M a l a t y a - Pütürge T ip Jandarma B u c a k K a r a ­ko lu inşaatı. 14.500.000 435.OOO 31/8/1983 25/8/1983 <B)

Çarşamba Perşembe S a a t : 15.00

12887 11

Sayfa : 50 RESMİ G A Z E T E 8 Ağustos 1983 — Say ı : 1812» Bayındırlık Bakanlığı Diyarbakır Yapı İşleri 15. Bölge Müdürlüğünden •.

1 — M a r d i n M i l l i Eğitim Bakanlığı lojmanları (50) daire kalor i fers iz ' inşaatı İşi 2400 sayılı K a n u n gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.

2 — İşin keşif bedeli (176.000.000,—) liradır. 3 — Eksi l tme Diyarbakır Yapı İşleri 15. Bölge Müdürlüğü Eksi l tme K o m i s ­

yonunda 29/8/1083 (Pazartesi) günü saat : 11.00'de yapılacaktır. 4 — Eksi l tme şartnamesi ve diğer evrakları 15. Bölge Müdürlüğü ihale ser­

visinde görülebiilr. 5 — Eksi ltmeye girebilmek için isteklilerin; A ) Yapı İşleri 15. Bölge Müdürlüğü namına (5.280.000,—) liralık geçici te­

minatlarını, B) Geçerli Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, r ı M ı i r o r p A t di lekcelerivle birl ikte verecekleri (eksiltme şartnamesinde be­

l ir t i len ve usulüne ve yapı tesis onarım işleri ihale ler ine katılma yönetmeliğine göre hazırlanmış olan);

a) Sermaye ve kredi imkanlarım bi ld iren m a l i d u r u m bi ldirgesi ve bunu belirten banka referansını (banka referansını usulü dahil inde belgelenmesi şart

b) Teknik personel beyannamesini (teknik elemanların bu iş adına noter­den taahhütname vermesi, taahhütname içersinde işin adının m u t l a k a yazılması; tevsik edici belgelerle birikte.)

c) Taahhüt beyannamesinin, d) Yapı araçları bi ldirgesi (taahhütnamenin bu iş adına alınmış olması, tev­

sik edici belgelerle birlikte.) e) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grubundan keşif bedeli

kadar İşin eksiltmesine girebi leceklerini gösterir, müteahhitlik karne ler in in as imi ve öğreniğini eklemek suretiyle 15. Bölge Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacak­ları eksiltmeye girme belgesini teklif mektuplarıyla bir l ikte zarfa koymaları l a ­zımdır.

6 — İstekliler tekl i f mektuplarım 29/8/1983 (Pazartesil günü saat 10.00'a k a ­dar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir.

7 — Eksi ltmeye girme belgesi alınması için son müracaat t a r i h i 24/8/1983 (Çarşamba) günü mesai saati sonuna kadardır.

8 — Telgraf la müracaat ve postadaki v a k i gecikmeler k a b u l edilmez. Bayındırlık İşleri Genel şartnamesine eklenen çalışma şartlarına ait bilgiler,

ihale dosyasında mevcuttur. Keyfiyet ilân olunur. 12686/1-1

• e '•,

Balıkesir Valiliğinden ;

Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün; 1 — Balıkesir (30 Daire l i ) Polis lojmanı inşaatı 527 sayılı K a n u n uyarınca,

2490 say ıh K a n u n u n 31. maddesi gereğince sari olarak kapalı zarf usulü i le eksilt­meye çıkarılmıştır.

2 — İşin keşif bedeli 120.000.000,— TL. dır. 3 — Eks i l tme 26/8/1983 C u m a günü saat 15.00'de Balıkesir Bayındırlık Mü­

dürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığında yapılacaktır. 4 — Eks i l tme şartnamesi ve diğer evraklar Balıkesir Bayındırlık Müdürlüğün­

de görülebilir.

8 Ağustos 1983 — S a y ı : 1812« RESMİ G A Z E T E S a y f a : 61

5 — Eksi l tmeye girebilmek için istekl i ler in ; A ) Balıkesir Bayındırlık Müdürlüğü namına 3.600.000,— liralık geçici te­

minatını, B) 1983 yılına a i t Ticaret veya Sanay i Odası belgesi aslını, c) Müracaat dilekçeleri ile b i r l ikte verecekleri 28/3/1981 gün ve 17293 sayılı

Resmi Gazete'de yayınlanan Bayındırlık Bakanlığı Yapı, Tesis ve Onarım İhaleleri­ne Katılma Yönetmeliğine göre i s in adına hazırlanmış o lan yapı araçları b i ld i r i s i , (Örnek: 1), sermaye ve k r e d i olanaklarını açıklayan m a l i d u r u m b i ld i r i s i (Örnek: 2/a), b a n k a m e k t u b u örneği ( ö r n e k : 2/b), t eknik personel b i ld i r i s i ( örnek: 3), taahhütbildirlsi (Örnek: 4) ve Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B> g r u ­bundan en az keşif bedeli k a d a r işin eksiltmesine girebi leceklerini gösterir müteah­h i t l ik karnes i aslı i le b i r l ikte tastik ettirilmiş örneği ibraz suretiyle Balıkesir Bayın­dırlık Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları eksiltmeye girme belgesini tek­l i f mektupları i le b i r l ik te zar fa koymaları lazımdır.

6 — İstekliler tekl i f mektuplarını İhale saatin dan b i r saat evveline k a d a r makbuz karşılığı Balıkesir Bayındırlık Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir.

7 — Eksi l tmeye girme belgesi alınması için son müracaat t a r i h i 22/8/1983 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadardır.

8 — Bayındırlık İşleri genel şartnamesine eklenen çalışma şartlarına ait bi lg i ler ihale dosyasında mevcuttur.

Te lgraf la müracaatlar ve postadaki v a k i gecikmeler k a b u l edilmez. Keyf iyet i l a n o lunur. 12688 / l - ı

1 11 m Bayındırlık Bakanlığından :

(Yapı İsleri Gene l Müdürlüğünün); 1 — E r z u r u m E T i p i Cezaevi inşaatı işi 2490 sayılı K a n u n hükümlerine göre

kapalı zar f usulü i le eksiltmeye konulmuştur. 2 — İşin keşif bedeli (726.000.000,—) liradır. 3 — E k s i l t m e A n k a r a ' d a Yapı İşleri G e n e l Müdürlüğü İhale Komisyonunda

25/8/1983 Perşembe günü saat 16.00'da yapılacaktır. 4 _ Eks i l tme ve şartnamesi diğer E v r a k G e n e l Müdürlüğümüz Yapım Daires i

Başkanlığında görülebilir. 5 — Eksi l tmeye girebilmek için İsteklilerin;

A ) Bayındırlık Bakanlığı namına (21.780.000,—) liralık geçici teminatını, B) 1963 yılına a i t Ticaret veya S a n a y i Odası belgesini, C) (Müracat dilekçeleriyle b i r l ikte verecekleri eksiltme şartnamesi i le ek i

özel şartnamede be l i r t i l en usulüne ve Yapı Tesis ve O n a n m İşleri İhalelerine K a ­tılma Yönetmeliğine göre hazırlanmış o lan yapı araçları b i ld i r i s i , sermaye ve kredi olanaklarını açıklayan m a l i d u r u m bi ld ir i s i , t e k n i k personel b i ld i r i s i , taahhüt b i l ­d i r i s i , Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebi leceklerini gösterir müteahhitlik karnes i aslını ibraz sure­t iyle Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları) eksiltmeye g ir ­me belgesini, t ek l i f mektuplarıyla b i r l ik te z a r f a koymaları lâzımdır.

6 — İstekliler tekl i f mektuplarım 25/8/1983 Perşembe günü saat 15.00'e k a ­d a r makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir.

7 — Eksi l tmeye girme belgesi aiınması iğin son müracaat tar ih i 18/8/1983 Perşembe günü mesa i saat i sonudur.

Telgraf la müracaatlar ve postada v a k i gecikmeler k a b u l edilmez. Bayındırlık İşleri genel şartnamesine eklenen çalışma şartlarına a i t bi lgi ler

İhale dosyasında mevcuttur. Keyf iyet ilân o lunur . 12690/1-1

S a y f a : 53 RESMİ G A Z E T E 8 Ağustos 1963 — S a y ı : 1813»

DevJet Malzeme Of i s i Genel Müdürlüğünden :

1 — D a l a m a n Seka Müessesesi Müdürlüğünden şartnamesine ek l i listede y a ­zılı yerlere tahmin i 3.500 ton I. H . kağıt ve kartonların nakl iye işi kapalı zar f la ve tekl i f a l m a suretiyle ihale edilecektir.

2 — İstekliler nakl iye işine a i t şartname ve e k l i l isteyi A n k a r a ' d a Devlet Malzeme Of is i Genel Müdürlüğü Pazar lama ve Satış Daire Başkanlığından temin edebil irler.

3 — Tekl i f ler şartname ve bu i landa bel irt i len esaslara göre yapılacaktır. 4 — B u işe ait ofis'e tevdi edilmesi gereken geçici teminat miktarı 300.000,—

TL. d ir . 5 — Tekl i f ler en geç 29/8/1983 Pazartesi günü mesai saati sonuna k a d a r

A n k a r a ' d a Devlet Malzeme Of i s i Gene l Müdürlüğü I No . i u SaUnalma Komisyonu Başkanlığında bulundurulacaktır. Postada olacak gecikmeler dikkate alınmayacak­tır.

6 — İstekliler tekl i f ler ini her pozisyon için ayrı ayrı o lmak üzere yazarak b i r 7arfa koyup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine nakledilecek malzeme c insinin yazılmasını müteakip şartname e k i listenin f i r m a yetkil i lerince imzalanmış birer örneklerini, nak l iye işlerini yapmaya yetki l i veya nakliyeciliği meslek ed indik ler in i belirleyen mahal l i ticaret odasından alınmış belge i le b i r yıl içinde resmi kuruluş l a r a en az 15.000.000,— T L . lık iş bitirdiğini belirten belgeyi ve geçici teminat mek­tubu veya ofis vezne makbuzunu, işin gizliliğini bozmayacak şekilde kapatılmış b i r dış zarf içinde gönderecek veya tevdi edeceklerdir. Dış zar f lar açılıp belgele­r i n tetkikinden de istenilen şartlara uygunluğu tesbit edildikten sonra f iyata ait iç zarf açılacaktır.

7 — Of is n a k l i y e y i kısmen veya tamamen vermekte, vermekten vazgeçmek­te veya dilediği nakl iyec iye vermekte tamamen serbesttir. 12894/1-1

t>

Köyişleri ve Kooperatif ler Bakanlığı Y o l , S u ve Elektr ik İşleri Gene l Müdürlü­ğü V a n tU Y S E Müdürlüğünden :

V a n İli Y S E Müdürlüğümüzün 1983 yılı icraat programımızda bulunan ve aşağıda i smi , keşif bedeli, geçici teminatı ile ihale günü ve saati be l i r t i len içmesuyu inşaatı 6200 sayılı K a n u n u n u n 34. maddesi esaslarına göre. Emanet Komisyonu m a ­ri fet iyle V a n İli Y S E Müdürlüğünde kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir.

S. N o : l . İşin adı : V a n - Gürpınar - Kuşdağs. Keşif bede l i : 4.922.518,— TL.. Ge ­çici teminatı: 161.426,— TL., Son müraat: 10/8/1983, İhale günü ve s a a t i : 23/8/1983. 10.00

İhaleye girebi lmek için aranan şartlar : 1 — İsteklilerin ihale gününden i k i gün önce adı geçen işe ait Belge Komis ­

yonu Başkanlığından yeter l i l ik belgelerinin alınması, 2 — İhaleye girebi lmek için en az (C) grubu karne veya içmesuyu yaptığına

d a i r işin keşif bedeli tutarına iş bit irme belgesi. 3 — Ticaret veya Sanay i odası vesikası 1983 vize l i . 4 — İkametgah belgesi l a s t i k l i . 5 — Geçici teminat mektubu (banka mektubu l i m i t dahili . ) 6 — Posta ile yapılan gecikmeler nazara alınmaz. 7 — El inde i k i iş o lanlar ihaleye giremez. 8 — îhale saatinden b i r saat öncesine kadar zar f alınacaktır Keyfi let ilân olunur. N O T •. Yeter l i l ik belgesi a lmak için müracaat dilekçelerine yukarıda 2, 3 ve 4.

maddedeki evraklar e k l i olacaktır. 12680 / l - l

8 Ağustos 1983 — Sayı: 1812» RESMİ G A Z E T E •ıı sssgggga - ı 11 1 ı ıı s s a g g a g - e

Ankara Valiliğinden . S a y f a : 63

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İsleri Genel Müdürlüğünün; 1 — A n k a r a Kavaklıdere Pc l i s K a r a k o l u (Lojmanlı) inşaatı işi 2490 sayılı K a ­

nunun 31. maddesi hükümlerine göre kapalı zarf usulü i le eksiltmeye konulmuştur. 2 — t s i n keşif bedeli 122.701.807,— Uradır. 3 — Eks i l tme A n k a r a ' d a EtUk Caddesi üzerindeki Bayındırlık Müdürlüğü E k ­

siltme ve İhale Komisyonunda 25/8/1983 Perşembe günü saat 15.00 de yapılacaktır. 4 — Eks i l tme şartnamesi ve diğer evrak lar Bayındırlık Müdürlüğü ihale t a ­

k ip bürosunda görülebilir. 5 — Eksi l tmeye girebi lmek için istekl i ler in -. a) 1983 yılına ait Ticaret ve Sanay i Odası belgesini, b) 3.681.054,— liralık geçici teminatını, ( tahmini keşif bedel inin % 3'ü dür.) c) Müracaat dilekçelerine Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B)

grubundan en az b u işin keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebi leceklerini gös­ter ir müteahhitlik karnesini , eksiltme şartnamesinde belirt i len ve Bayındırlık Bakan­lığı Yüksek F e n K u r u l u Başkanlığının Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine katıl­m a Yönetmeliği esasları çerçevesinde usulüne göre hazırlanmış olan,

d) Yapı araçları b i ld i r i s in i , e) Teknik personel beyannamesini, f) Sermaye ve kred i imkanlarını b i ld iren m a U d u r u m beyannamesini , g) Taahhüt b i ld i r i s in i , k) B a n k a referans mektubunu bağlamak suretiyle A n k a r a Valiliğine mü­

racaat la Bayındırlık Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları yeterl ik belgesi­n i tekl i f mektupları i le b i r l ik te z a r f a koymaları lazımdır.

6 — İstekliler tekl i f mektuplarını 25/8/1983 Perşembe günü saat 14.00'e k a ­dar makbuz mukabi l inde İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir.

7 — Y e t e r l i k belgesi a lmak için istekl i ler in dilekçelerini 18/8/1983 Perşembe günü mesai saat i sonuna k a d a r A n k a r a Valiliği ve Bayındırlık Müdürlüğü kayıt­larına i n t i k a l ett irmeleri gerekir.

8 — Te lgra f la müracaatlar ve postadaki v a k i gecikmeler k a b u l edilmez. Keyf iyet i l a n olunur. 12684/1-1

Boğaziçi Üniversitesinden :

İşin niteliği: Karıştırıcın Isıtıcı, S u Banyosu, K u r u t m a Fırını, Kül fırını, p H Metre .

T a h m i n i b e d e l : 927.000 T L . (dokuzyüzyirmiyedibin Ura) Geçici t eminat : 27.810 (Yirmiyedibinsekizyüzon lira) İhale t a r i h i : 24 Ağustos 1983 Çarşamba 1 — Yukarıda t a h m i n i bedeli yazılı laboratuvar aletleri kapalı zar f usulü İle

satınalınacaktır. 2 — İhale Boğaziçi Üniversitesi Satınalma Komisyon Başkanı odasında saat

11.00'de yapılacaktır. 3 — B u İşe ait i d a r i ve teknik şartname Satınalma Müdürlüğünden temin

edilebil ir . 4 — i s t e k l i l e r i n i l a n tar ih inden sonra alınmış Ticaret Odası faaliyet belgesi,

geçici teminat alındı m a k b u z u veya Ümit içi b a n k a teminat mektubu, imzalanmış ve f i r m a adresi yazılmış şartnamelerin bulunduğu zar f i le tekl i f zarfını 23 Ağustos 1983 Salı günü saat 15.00'e kadar Satınalma Müdürlüğüne vermeler i gerekmektedir.

5 — B u alım hakkında 2490 sayılı Y a s a hükümleri uygulanmaz. Üniversite iha ley i yapıp y a p m a m a k t a serbesttir. 12696/2-1

Sayı'a ; 54 RESMİ G A Z E T E S Ağustos 1983— Sayı : 1 8 1 »

M . S. B. Dış Tedarik Daires i Başkanlığından :

1 — Türk Silahlı K u v v e t l e r i ihtiyacı İçin 6246/1891 saydı K a n u n ve i l g i l i k a ­rarnameler i uyarınca

Lenfanjiografi için otomatik enjektör 1 A d . 500 M A . hk Röntgen cihazı 1 A d . Vücut fantomu 1 A d . Bennet cihazı 4 A d . Diş U n i t ve Fotey 3 A d . K a n ayırıcı cihazı 1 A d .

yurtdışından satınahnacaktır. 2 — Şartnameler, A n k a r a , İstanbul, İzmir Levazım A m i r l i k l e r i n d e n ve Lond­

r a , Par is , Roma, Washington , Oslo, Ottowa.Tokyo, A s k e r i Ateşelikleri ile B W B (Koblenz /Almanya) İrtibat Heyet i Başkanlığından (dilekçe i le b i r l ik te temsilc i l ik belgesi karşılığı) temin edi l ir .

3 — Telgraf veya yazı ile yapılan isteklere cevap verilmez. 4 — Tekl i f ler imalatçı firmanın Türkiye'deki y e t k i n temsi l c i l ik ler i tarafın­

dan verildiği takdirde 488 sayılı damga vergisi K a n u n u n u n a uygun olarak damga vergisine tabidir .

5 — Usulüne uygun tekl i f ler en geç 26 Eylül 1983 günü saat 10.00'a k a d a r M. S B. Dış Tedarik Da i res i Başkanlığında bulundurulacak veya anılan Başkan­lığa elden tesl im edilecektir. B u tarihten sonra i n t i k a l edecek tekl i f ler dikkate alın­mayacaktır. 12689 /1 -1

Bursa Belediye Başkanlığından:

Nilüfer çarşısı pazaryer i düzenlemesi inşaatı işi 2490 sayılı Yasanın 31 n c i maddesi gereğince kapalı zarf eksiltme usulüyle ihaleye konulmuştur.

İşin bir inci keşif bedeli 39.028.496,96 l i r a , geçici teminatı 1.170.854,91 Uradır. İhale Belediyemiz encümeninde 23/8/1983 Sah günü saat 15.00 de yapılacaktır,

tşe alt kşif, şartname ve ekleri Hesap İsleri M d . lüğü ihale memurluğunda görül -bi l i r . Yukarıda belirtilen işi yapmayı taahhhüt eden müteahhit A r m a 31/6/1981 tar ih , 17356 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 8/2912 sayılı kararname i le Bayındırlık İş­leri Genel şartnamesine eklenen ek madde hükümlerine uyacaktır.

Eksi ltmeye iştirak edebilmek için İsteklilerin; A ) Belediye Başkanlığına yeterlik belgesi için müracaat dilekçelerine: 1 — Bayındırlık Bakanlığından aldıkları en az işin keşif bedeli kadar eksi lt ­

meye girebileceklerini gösterir (B) grubu müteahhitlik karnesi (aslı ve fotokopisi) 2 — Yapı araçları bi ldir is i ve ekinde beyandaki araçların kendisine ait oldu­

ğunu kanıtlayan belgeler, beyandaki araçlar k i ra layarak sağlayacağım kanıtlayan belgeler, k i ra lama işine ait noterce düzenlenmiş k i r a sözleşmesi i le kiralayana alt mülkiyet tevsik belgeleri,

3— B u işte kullanacakları sermaye ve kredi olanaklarım açıklayan malt du­r u m bildirisi ,

4 — Teknik personel bildiıisi ve ekinde bağlantı durumunu kanıtlayan no­terden tasdikl i taahhütname,

5 — Son i k i yılda bitirilmiş ve dilekçenin veriliş tarihinde taahhüde bağlanmış veya bağlanacak işleri açıklayan taahhüt bi ldirisi ve ekinde beyanın doğruluğunu kanıtlayan belgeler,

6 — İşyeri görme belgesi ve 1 adet fotoğraf ekleyerek bu bildirimlere istinaden Fen İşleri Müdürlüğündeki belge komisyonundan alacakları yeter l ik belgeleri .

S Ağustos 1983 — Sayı : 18129 RESMİ G A Z E T E S a y f a : 55

B) İse ait geçici teminatları, C) 1983 yılı tasdikl i Ticaret Odası vesikası (İstekli şirket olduğu takdirde

bağlı bulunduğu ticaret odasından eki . -enenin i lk ilâm tarihinden sonra alınmış ve halen faaliyette bulunduğunu b i l d i r i r belge i le şirket i m z a sirküleri) ile tekl i f ler ini havi kapalı zarflarım ihale günü saat 14.00 e kadar komisyonumuza makbuz karşılığı vermeleri gerekmektedir.

Veterl ik belgesi için son müracaat tarihi 18 Ağustos 1983 Perşembe günü me­sai saati sonuna kadardır. Telgrafla müracaat ve postada vak i gecikmeler kabu) edilmez, duyurulur. 12876//l-l

Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden :

Müessesemizce Zoguldak - Karadon üretim bölgesinde yaptırılacak olan; «Ka-radon Karosu Direk Stok Sahası Tevsii» inşaatı işi 8/2574 sayılı Bakanlar K u r u l u Kararnamesi esaslarına göre (değişken bir im f iyatlarla) kapalı zarf yöntemi İle İhaleye çıkarılmıştır.

1 — Bayındırlık Bakanlığı 1983 yılı b i r im fiyatlarına göre İşin keşif bedeli (47.427.000,— T L . ) olup, teminatı (1.422.810.—) T L . dır.

2 — Eks i l tme 23 Ağustos 1983 Salı günü saat 15. 00 de Zonguldak'ta İnşaat Şube Müdürlüğünde yapılacaktır.

3 - - Eks i l tme Dosyası : — Zonguldak'ta Müessesemiz İnşaat Şube Müdürlüğünde, — Ankara 'da Türkiye Kömür İşletmeleri K u r u m u İnşaat Daire Başkanlığında, — İstanbul'da Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Satınalma Müdürlüğünde, — Bornova - İzmir Ege ' L iny i t l er i İşletmesi Müessese Müdürlüğünde,

görülebilir. 4 — «B» grubundan 50.000.000,— T L . lık Bayındırlık Bakanlığından alınmış

müteahhitlik karnesi asb ve şimdiye kadar bir defa da keşif bedeli kadar benzeri iş­leri müteahhit olarak yapıp bitirdiğine dair tasdikl i iş bitirme belgesi, ayrıca bu belge ile i l g i l i geçici kabul tutanağının aslı veya noterden tasdikli örneği, teknik personel teçhizat beyannamesi, yer görme belgesi ve banka referansı i le birlikte 18 Ağustos 1983 Perşembe günü saat 17. 00'ye kadar Zonguldat'ta Müessesemize mü­racaatla (eksiltme iştirak belgesi) a lmalan gerekmektedir.

5 — Eksi l tmeye iştirak belgesi verilip verilmediği Müessesemiz (İnşaat Şube Müdürlüğünden telefonla öğrenilebilir. (Tel : Müessese santralı 3601/den 5166)

u — MeKiır z u r n a n eKsitıme şartnamesine göre tanzim edilmiş olarak ihale günü saat 12.00 ye kadar Müessesemiz Genel Muhaberat Servis Şefliğine teslim edilmiş olacaktır.

7 — Müessesemiz belge verip vermemekte ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediği müteahhide ihaley i yapmakta serbesttir.

12675 / 1 - 1 «I

SUmerbank Yarımca Seramik Sanayii Müessesesinden :

K - 2 A M B A L A J SANDIÛI İMAL ETTİRİLECEKTİR. 1 — İhtiyacımız konusu 25.000 adet K - 2 ambalaj sanrığı 17/8/1983 günü saat

15.00'e kadar kapalı zarf usulü teklif alınmak üzere ihale edilecektir. 2 — B u İşe alt muvakkat teminat 300.000,— T L . olup İhale günü ve saatin­

den önce Müessesemiz veznesine nakit veya teminat mektubu olarak yatırılacaktır, (kat'i teminat ihale bedel inin % 10'u kadardır.)

3 — Geniş b i lg i ve şartnamesi Ticaret Müdürlüğünden temin edilebilir. 4 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 12678/1-1

S a y f a : 6 6 RESMİ G A Z E T E 8 Ağustos 1983 — Say ı : 18129

B u r s a 11. J a n d a r m a Bölge Komutanlığı Satınalma Komisyonu Başkanlığın­d a n :

1 — C i n s i : Balıkesir-Balya İlçe J . Bölük K . lığı Hizmet binası i le 4 daire l i l o jman i k m a l inşaatı, Keşif bede l i : 42.145.609, TL. , Geçici teminatı: 1.264.368.— T L , İhale s a a t i : 15.00

2 — Yukarıda c insi , keşif bedeli, geçici teminatı ve ihale saati hizasında gös­ter i len inşaatın 2490 sayılı K a n u n u n 31. maddesi uyarınca (25 Ağustos 1983) tar ihine tesadüf eden Perşembe günü, Bursa 11. Jandarma Bölge Komutanlığında toplana­cak Satınalma Komisyonu tarafından kapalı zarf usulü i le ihalesi yapılacaktır.

3 — Eks i l tme şartnameleri i le diğer evraklar B u r s a 11. J a n d a r m a Bölge K o ­mutanlığı Satınalma Komisyonu Başkanlığında görülebilir.

4 — Eksi l tmeye girebi lmek için istekl i ler in : a) (1.264.368,— TL.) geçici teminatı. b) 1983 yılına a i t Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, c) Y e r görterme belgesini, d) Bayındırlık Bakanlığı Yapı Tesis İşleri İhalesine Katılma Yönetmeliğine

göre hazırlanmış olup; yapı araçları b i ld ir is i , taahhüt b i ld i r i s i , sermaye ve kred i imkanlarını açıklayan m a l i d u r u m bi ld i r i s i , banka referansı i le b ir l ikte Bayındır­lık Bakanlığından almış oldukları (c) gurubundan en az işin keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebi leceklerini gösterir müteahhitlik karnes i aslını ibraz sure­t iy le B u r s a Bayındırlık Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları eksiltmeye g irme belgesini tekl i f mektupları i le bir l ikte zar fa koymaları lazımdır.

5 — İstekliler tekl i f mektuplarını ihale saatinden b i r saat eveline k a d a r mak­buz karşılığında B u r s a 11. J a n d a r m a Bölge Komutanlığı Satınalma Komisyonu Baş­kanlığına vereceklerdir.

6 — Eksi l tmeye girme belgesi alınması için son müracaat tar ih i Bursa B a ­yındırlık Müdürlüğü evrak kaydı esas olmak üzere 19 Ağustos 1983 C u m a günü mesai saati sonuna kadardır.

Telgraf la müracaatlar ve postadaki v a k i gecikmeler k a b u l edilmeyeceği i l a n o lunur. 12681 / l - l

İller Bankasından -.

YÜKLENİCİ N A M I H E S A B I N A İÇMESUYU TESİSİ Y A P T I R I L A C A K T I R Beldenin a d i : Siverek, İli : U r f a , Keşif bede l i : 300.000.000,— TL. , Geçici temi­

natı 9.000.000,— T L , A s g a r i karne G r . : B, İhale evrak bede l i : 20.000,— T L . 1 — Siverek içmesuyu inşaatının yapımı, yüklenici namı hesabına kapalı

zar f usulü i le eksiltmeye konulmuştur. 2 — Tek l i f verecekler tekl i f şartnamesinde istenilen belgelerle yeterlik bel­

gesi a lmak üzere 19/8/1983 C u m a saat (17.00) 'ye kadar Bankamıza müracaat ede­ceklerdir .

3 — İhale evrakı bankamızdan bedeli karşılığı temin edilecek, vadel i veya kes in teminat mektupları geçerli sayılmıyacaktır.

4 — Tekl i f z a r f l a n 25/8/1983 Perşembe saat (12.00) 'ye kadar tesl im edilecek­t ir .

5 — Tek l i f zarfları 25/8/1983 Perşembe saat (14.30)'a b a n k a Satınalma K o ­misyonunda açılacaktır.

6 — Bankamız 2490 sayılı Y a s a y a tabi olmayıp yeterl ik belgesi verip verme­mekte iha ley i yapıp yapmamakta veya işi ihaleye girenlerden dilediiğne ihale et­mekte serbesttir. 12679 /1 -1

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Oenel Müdürlüğünden:

1 — Eksiltmeye konulan işler Keşif bedeli

U r a Krş.

Geçici teminatı

T L .

Dosya Başvurma, bedeli Eksi ltme tarihi son tarihi

T U gUntt ve saati ve günü

Adıyaman ilindeki, (Gölbaşı - Adıyaman) A y r . - Karababa Köprüsü (9. B l . Hd.) yolunun yaklaşık K m . 0 + 000—31 + 912 kesiminde yaptırılacak «Tesviye, sanat yapıları, Üstyapı va.> yapımı İsi

Elazığ ve Malatya illerindeki (Malatya - Tazıhan) A y r . • Hortlamam • (Kaban - Arapk i r ) A y r . yolunun yaklaşık K m . 0+100—27 + 830 kesiminde yaptırılacak «Tesviye, sanat y a ­pılan, üstyapı vs.» yapımı lal .

511.218.ft82.53 15.336.561 10.000

579.402.750,33 17.384.783 10.000

24/8/1983 Çarşamba 15.00

26/8/1983 Cuma

18/8/1983 Perşembe

22/8/1988 Pazartesi

2 — Yukarıda yazılı İşlerin eksiltmeleri, Ankara 'da Genel Müdürlüğümüz sitesindeki Yapım Dairesi Başkanlığı odasında k a r ­gılarında yazılı tarih, gün ve saatlerde kapalı zarf usulü ile yapılacaktır.

3 — Eksi l tme dosyaları; vezneye yatırılacak yukarıda yazılı bedellerle makbuz karşılığında Genel Müdürlüğümüz Keşif ve Şartname F e n Heyeti Müdürlüğünden alınacaktır. Yeterlik belgesi İçin başvurulmadan önce eksiltme dosyası alınması zorunludur. Söz­leşmeye konacak «İşçilerin Çalışma Şartları'na alt bilgiler, ihale dosyasında mevcuttur.

4 — Eksiltmeye girebilmek İçin isteklilerin 4.1 ve 4.2'deki koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir : 4.1 — Yeterlik belgesi alabilmek İçin; isteklilerin en geç yukarıda yazılı işler için ayrı ayrı tespit edilmiş olan başvuru son gü­

nü saat onyedi otuza kadar birer dilekçe ile Genel Müdürlüğümüze başvurmaları (Başvuruda, Genel Evrak kaydı tarihi geçerlidir.) ve dilekçelerine; «A» grubundan en az bu işlerin keşif bedelleri kadar Müteahhitlik karnesinin aslını veya Genel Müdürlüğümüz Yeterlik Belgesi Komisyonu Başkanlığınca onanmış örneğini, eksiltme dosyasındaki örneklere uygun «a - Yapı araçları bildirisini (Sözleşmenin 14.5 maddesindeki ana inşaat makinalanmn müteahhide alt olması, bu m akmaların kendisine alt olduğunu belgeleyen faturalarla İha­le yılında geçerli olan amortisman defterlerinin noterlikçe onanmış örneklerinin bildiriye eklenmesi zorunludur. B u maklnaJann halen bulundukları yerlerin adresleri açık ve kesin olarak bildiride gösterilecektir.), b - M a l i durum bildirisini, c • Banka mektubunu, d -Teknik personel bildirisini (Karnesinin devrine muvakkat veren karne sahibi ile teknik personelin son 3 yıl İçinde çalıştıkları yerler hak­kındaki bilgiler bildiriye eklenecektir.), e - Taahhüt bildirisini (Müteahhidin son 5 yıl içinde yaptığı İşleri gösterir bir liste bildiriye eklenecektir.), t - İsteklilerin noterlikçe onanmış; gerçek tek kişi olması halinde İmza sirkülerini, şirket olması halinde şirket sirkü­lerini, g - İşyerinin görülüp İncelendiğini belirten işlerin alt olduğu Karayolları 8. Bölge Müdürlüğünce onanmış bir belgeyi, h - Gere­kiyorsa vekâletname» y i eksiksiz olarak ekleyip bu iş İçin yeterlik belgesi almaları, («a», «b», <d» ve «e» de yazık belgelerin müteah­hidin kendisi tarafından İmzalanması gereklidir; vekaleten İmza edilenler geçerli sayılmaz. Yeterlik belgesi İçin telgrafla başvurma geçersizdir.).

4.2 — Eksiltme Şartramealndekl esaslara uygun olarak «Noterlikçe onanmış İmza sirkülerini ya da şirket sirkülerini; 1988. yılı­na alt Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi ile şirketlerin sözleşmeye esas İlk ilan tarihinden sonra alınmış faaliyet belgesini; Genel Mü-

8 Ağustos 1983 —

Sayı: 18129

RE

SMİ G

AZE

TE

Sayfa : 57

dürlügümüzden alınacak yeterlik belgesini; ıiMUOne uygun olarak yukarıda her 1« İçki karanında gösterilen miktarda «elci (Teminat, mektup olarak veriliyorsa, bu mektupların suresiz ya da .on baıvurma gününden başlayarak en as 3 ay sOrti v limit da-İdil olması.), imzalı eksiltme dosyasını ve teklif mektuplarını sarfa koymaları.

5 - İsteklilerin, teklif mektuplarını, eksiltme günleri aaat ondBrde kadar makbuz karşılığında Komisyon Başkanlığına verme-leri gereklidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. İlgilenenlere duyurulur. İlen/l-l

Fethiye Devlet Orman İfletmesl Müdürlüğünden s

Deposunun A d ı Tol durumu Cins ve nev'l boy ve sınıfı

M. Alam » » » »

D. Bası » » »

Oöcek

Aavalt m. 8. Nb. Sedir Tomruk » III. S. Kb. Bedir Tomruk » m . S. Nb. Çk. Tomruk > tu. 8. Nb. Ç*. Tomruk > m. 8. KB. Çs. Tomruk » Çs. Sanayi Odunu

OT. Tolu EL 8. Nb. Ç. Sınk Aavalt n. S. Nb. Ç9S. Tomruk » m. S. N. Çs. Tomruk > m. S. Kb. ÇK. Tomruk » Çs. Sanayi Odunu * m. S. Nb. Çz. Tomruk > HL S. Kb. Çz. Tomruk > Çs. Sanayi Odunu

UMUMİ YEKUN

Parti Muh. bedeli %1fi Teblnatı adedi Adet M» TL. TL.

7 780 196.176 11400 1M.203 • 44S 145.647 8.500 •2449 10 474 217.785 11.500 187.840 4 546 137.131 9.300 •5.649

22 2932 679.588 6.900 861460 15 4472 893.480 fiUOO 150405 a — 50 Ster 2.600 9.750 4 71 28.181 1X600 27.054 1 43 18.436 »4MM 12.859

aı 3397 739.568 6.900 882.724 26 7067 705.856 5.100 267411 2 221 52.724 9.300 36.775 7 1441 209.405 6.900 108467 5 5072 129.704 5.100 49.682

134 26961 3653.691 1.942468 . j — . » UHMHH. JMUU | m u çvşııu vuıa orman urumennm fb OO M 116 % 10

faizi ve vergileri patta geri kalan % 60 si 6 ay vadeli suresiz banka teminat mektubu kargılığında olmak Üzere Ek No: 1 model şart­name uyarınca açık arttırmak satışı çıkarılmıştır.

2 — Açık artırma 18/8/1983 gününe raslayan Perşembe gflnU saat 10.00 da İsletmemiz satış salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

3 — Bu satışa alt İlân şartname ve bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü, Muğla Orman Bölge Başmüdürlüğü ve bağlı İşlet­melerinde ve İsletmemizde görülebilir.

4 — Alıcıların Belirli gün ve saatte İsletmemizde hazır bulunmaları ve İhale saatinden bir aaat öncesine kadar geçici teminat­larım isletmemiz veznesine yatırmaları Banka teminat mektubu vereceklerin Teminat mektubunda Diletme adının ve satif t»Hb,|niff bildirmelerini ve katılacakların teminat makbuzları ile birlikte komisyona baayurmaları şarttır. 12693 /1-1

Sayfa : 58 R

ESM

İ GA

ZET

E

8 A

ğustos 1983 _ Sayı : 18129

i f . v i w q ye Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden :

MUHTELİF HURDA M A L Z E M E SATINAJLINACAKTTA Kurumumuza alt olan. aşağıda müfredatı kayıtlı 10 kalem muhtelif hurda malzeme kapalı sarfla teklif almak suretiyle satışa

araKdUmistlr. Şartnameleri Kurum'un Oenel Müdürlük Malzeme Satış, Kırıkkale Bölge ve İstanbul Şubesi Müdürlüklerinden temin eduebulr. Teküfler ihale günü en geç asst 18.00'te Oenel Müdürlük Malzeme Satış Şubesi Müdürlüğüne verUtmt olacaktır. Kurumumuz 1490 saydı Kanuna tabi değildir.

Geçici ttmfamt. ihale

vr. I«-J>^,-IIITI cinai Miktarı Bulunduğu yer T U tarihi

81 - 191 <A1 - OR : 162» ÇeajtU Alüminyum hurdam (Muh. Uçak lnla ta­kımları, platon ve silindirleri Ue komple). 81 - 187 «AL, • GR : 14S» Parça. Alüminyum hurdam 81 - 181 «GBMSAT 117» Pirinç hurdası (Kuhtelif kondens boruları). 83 - 4» «Topas! M U » Muh, Ebatta Janta» lastik hurdası. 81 - 77 «AL, - OR : 13»> Alüminyum hurdam (Ttp - Tak) (Uçak yakıt depoları). 83-13 «Topsat 1581» Kuh. Oto malzemesi (Kuh. Binek otolarına, ait kar.) 83 - 17 «Topsat 1SS5» Muh. Oto malzemesi (Muh. marka ve model bi­nek araçlara alt kapı. kaput, dttfeme, panjur ta­van tampon v».). 88 - 77 «Topsat 1628» Muhtelif cins Bakır hurdası 83 - 75 «Topsat 1604» Muhtelif Santrana (4 ali. diesel andoria motora ve aueye aknple). 83 - 88 «Topsat 163»» Muhtelif Binek oto Sn ve arka, tamponu.

8.500 K*. tzmit Seymen Hurda Malzeme İkmal Şan. 160.000 18/8/1983

10.060 Kg. Kırıkkale Hurda Şantiyesi 150.000 >

0.000 K£. tzmit Sevmen Hurda Malzeme İkmal San. 200.000 >

88.000 Kg. ırınkirai. Hurda Şantiyesi 150.000 »

3.060 Kf. tzmit Seymen Hurda Malzeme İkmal Şan. 60.000 »

2.000 Kg. tzmit Seymen Hurda Malzeme İkmal San. 60.000 »

3.000 Kg. tzmit Seymen Hurda Malzeme İkmal Şan. 40.000 t

4.000 Kg. Kırıkkale Hurda Şantiyesi 160.000 »

8.200 K£. Kırıkkale Hurda Şantiyesi 100.000 »

2.600 Kft. Kırıkkale Hurda Şantiyesi 28.000 » 12602/1-1

8 Ağustos 1983 —Sayı : 181»

RESMİ Q

AZETE

Sayfa : 59

Sayfa : 60 RESMİ G A Z E T E 8 Ağustos 1083 — Sayı : 18128

Türkiye E lektr ik K u r u m u n d a n :

MUHTELİF CİNS ve E B A T T A 18 K A L E M V E N T I L A L I N A C A K T I R K u r u m u m u z ihtiyacı bu lunan 227-TTB/3S8 işareti altında muhtel i f cins ve

ebatta 18 ka lem vent i l kapab tekli f alınmak sureti i le yur t dışından satın alınacaktır. B u işle i l g i l i şartnameler mesai saatleri dahi l inde T E K M a k i n a İkmal Daires i

Başkanlığı Tekl i f Servis inden konu i le i l g i l i imalat yaptıklarını tevsik eden f i r m a ve mümessillerine dilekçe karşılığı bizzat veri lecektir .

Kapalı tekl i f ler in en geç 25/8/1983 günü saat 14.00'e kadar M a k i n a İkmal Daire ­si Başkanlığı Muhaberat Servisinde bulundurulacak şekilde veri lmesi gerekmek­tedir.

Tekl i f ler M a k . Ikm. D a i . Bşk. lığında aynı gün saat 15.00'de alanen açılacaktır. K u r u m u m u z 2490 sayılı K a n u n a tabi değildir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmryacaktır.

12017 / 1-1

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 10. Bötee Müdürlüğünden: T R A B Z O N

1 — Aşağıda özellikleri belirti len işler 5539 sayılı K a n u n u n 2ft. maddesine gö­re Emanet Komisyonlarınca tekli f almak suretiyle taşaronlara yaptırılacaktır.

2 — B u işlere ait dosyalar Trabzon'daki Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü B a ­kım Şefliğinde görülebilir.

3 — Tekl i f vermek isteyenlerin yeterlik belgesi alabi lmeleri için müracaat son günü mesai saati bit imine k a d a r her iş için dosyalar içinde b i re r dilekçe ile K a ­rayolları 10. Bölge Müdürlüğüne müracaat etmeleri ve dilekçelerine:

a) İlanda yazılı işlerin I. keşif bedeli kadar (C) grubu müteahhitlik karnesi veya 1. keşif bedelinin yarısı kadar benzeri özellikte iş yaptığını gösterir resmi da i ­relerden alınmış tasdikl i «İş b i t i rme belgesinin» aslını eklemeleri şarttır. (Karne ve İş bit irme belgesinin suretleri verilecekse, suretlerinin noter tasdikl i olmaları şart­tır.)

b) Teşkilâtımızda iş almış ve halen devam etmekte olan müteahhit veya ta-şaronların ilânda yazılı işlere müracaatları halinde yeterlik hususunda Belge K o ­misyonunun k a r a n kesindir .

c) Yapı araçları b i ld i r i s i , işlerin özel şartnamelerinde yazılı makinaların ve kamyonların kendisine alt olduğunu, kiralanmış ise makinaların k i r a l a y a n şahsa ait olduğunu gösterir fa tura veya trafik ruhsatnamelerinin aslını veya noter tas­d i k l i suretleri i le k i ra lanacak mak ina lara ait vekâletnamelerini. (Proforma fatura kabul edilme/..)

d) M a l i d u r u m b i ld i r i s i ve eki b a n k a referans mektubu. e) Dilekçelerin veriliş t a r i h i it ibariyle i k i yıl öncesine k a d a r yapmış veya yap­

m a k t a oldukları işleri açıklayan taahhüt b i ld i r i s in i , f) Teknik personel b i ld i r i s in i , (özel şartnamenin 5'inci maddesinde istenilen

nitelikte olacak.) g) İsteklilerin şirket olması halinde şirketin im™ sirkülerini, h) İşyerini görüp tetkik ettiğine dair işin ait olduğu Kontro l , Şantiye, Şu­

be Şefliğinden alınmış tasdikl i yer görme belgesini eklemeleri şarttır. 4 — Yeter l ik belgesi için telgrafla müracaat ve postadaki gecikmeler k a b u l

edilmez. 5 — Eksi l tmeye gireceklerin özel şartnamenin 30'uncu maddesine göre hazır­

layacakları tekli f mektubunu, yeterlik belgesi ile b ir l ikte kes in teminat karşılığı

8 Ağustos 1983 — S a y ı : 1812» RESMİ G A Z E T E S a y f a : 61

Bölgemiz S o r u m l u Saymanlık Müdürlüğünden alınmış vezne alındı m a k b u z u veya mûddetsiz k a t ' i teminat mektubu, vekaleten İhaleye girecekler in vekaletnamelerini i s tek l i b i r ortaklık olduğu takdirde -bu belgelerine i laveten şirketin i m z a sirküle­r i n i , 1983 yılı Ticaret ve Sanay i Odası belgesi ve şirketlerin yılı içinde faaliyette o l ­duklarım gösterir belgeleri i le b i r l ikte ihale saatinden b i r saat öncesine k a d a r E m a ­net Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır,

h a n o lunur. N O T : Komisyona verilmiş tekli f mektupları iade edilmez.

I. Keş. Bed. K a t ' i Tem. Son Mür. Yapılacak işin ve yo lun adı TL. TL. t a r i h i İha. günü Saati

1 - P i raz i z - H o p a s a h i l Dev­let yo lu taş tahkimatı işi. 50.000.000,— 1.000.000,— 15/8/1983 17/8/1983 11.00

2 . Pazar - Hemsin i l yo lu muhtel i f K i m . arası sanat yapıları işi. 20.000.000,— 400.000,— 15/8/1983 1.7/8/1983 15.00

3 - Çayeli - Kaptanpaşa i l yo lu muhtel i f K i m . arası sanat yapıları işi. 6.000.000.— 120.000,— 15/8/1983 17/8/1983 16.00

12673 / 1-1 • Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Kayser i 6. Bölge Müdürlüğünden :

1 — (Pınarbaşı-Malatya). A y r . Kaynar-16. Bölge H d . yolu 9 + 800—23 + 000 K m . arası alttemel malzemesi İhzar, yükleme, nak i l boşaltma ve figüre işi 5539 sayılı Kanunun 26. maddesine göre tekli f almak suretiyle yaptırılacaktır.

2 — İsin birinci keşif bedeli 26.810.308,80 T L . olup, kesin teminatı 537.000,— liradır.

3 — B u işe ait dosya Bölge Bakım Şefliğinde görülebilir. 4 — B u iş İçin Bayındırlık Bakanlığından alınmış ve süresi dolmamış (C)

Grubundan ve en az bu işin İlk keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesini veya ke­şif bedelinin yarısı kadar benzeri bir tek iş yaptığına dair resmi dairelerden alınmış tasdikl i iş bitirme belgesi 1983 yılı Ticaret Odası vesikası, yapı araçları bildirisi (örnek 2) bu bildiride ana İnşaat makina lan (a. en az 1.5 yrd . 3'lük yükleyici'nin listesi ile bunların 1983 yılına ait Noterden tasdikli demirbaş ve amortisman kayıt­l a n 1983 yılı için ana inşaat makinalarına sahip olduklarım belirten faturaların asılları veya Noterden tasdikl i suretleri (proforma kabul edilmez). Hariçten k i r a l a ­nan ana inşaat m a k i n a l a n İçin Noterden tasdikli mukavelesi. K i ra lanan inşaat ma­k i n a l a n için 1983 yılına alt Noterden tasdikl i demirbaş ve amortisman kayıtlan bu­lunacaktır.

5 — Ayrıca m a l i durum bildirisi , banka reefrans mektubu taahhüt bildirisi ve teknik personel bildirisini ve İş yeri görme belgesini 62. Şube Şefliğinden alıp bir dilekçeye ekleyerek yeterlik belgesi almak üzere 22/8/1983 tar ih saat 17.30 kadar idaremize müracaat edilmesi.

6 — Taşeronlar almış o lduklan bu yeterlik belgesini geçici teminat karşılığı Bölge Müdürlüğü Sorumlu Saymanlığından alınmış vezne alındısı makbuzu ve örneği idareden alınacak tekl i f ve taahhüt mektubunu 24/8/1983 tar ih Çarşamba günü 10.30 saat'e kadar Emanet İnşaat Komisyon Başkanlığına vermeleri ilân olunur.

7 — Yukarıda gösterilen söz konusu 357.000,— T L . İki teminat özel şartna­menin 9. maddesi gereğince k a t i mahiyette olup getirilecek banka teminat mektup-larıda k a t i cinsden olacak muvakkat mahiyetteki banka teminat mektupları katiyetle kabul edilmeyecektir. 12674/1-1

S a y f a : 62 RESMİ G A Z E T E 8 Ağustos 1983 — Sayı : 18129 Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden:

1 — 264.086.280.— TL. (lkiyüzaltmışdörtmilyon seksenaltıbinikiyüzseksen l ira) kesif bedelli Bozüyük. Eskişehir S ivr ih isar yolları için M a h m u d i y e taş ocağından agrega temini ve Yeşilhan 2 No . l u Bitümlü Sıcak Karışım K a p l a m a Şantiyesine n a k l i işinin eksiltmesi 2490 sayılı Yasanın 31. maddesine göre kapalı zarf usulü i le yapılacaktır.

2 — İşin geçici teminatı 7.922.589.— TL.dır. 3 — Eks i l tme 24/8/1983 günü saat 15.00'de Malzeme Amirliğinde yapılacaktır. 4 — Eks i l tme dosyası i le bu işe ait keşif ve şartnameler Karayolları 4. Bölge

Müdürlüğü Asfalt Şeıligi'nde incelenebilir. 5 — Eksi l tmeye girebi lmek için istekli lerin 6.1 ve 6.2'deki koşulları yerine

getirmeleri gerekmektedir. 6 — 1. Yeterl ik belgesi a lmak için istekl i ler in en geç 22/8/1983 Çarşamba

günü 17.00'ye kadar b i rer dilekçe i le Bölge Müdürlüğümüze başvurmaları ve aşağıda yazılı belgeleri eksiksiz o larak vermeleri gerekl idir . (Başvurularda evrak kayıt t a r i h i geçerlidir.)

a) Bayındırlık Bakanlığından alınmış ve süresi dolmamış (B) grubundan enaz bu işin keşif bedeli k a d a r müteahhitlik karnes in i veya işin keşif bedelinin ya­rısı kadar b i r yıl içinde b u tip iş yaptığını be l i r t i r iş b i t irme belgesini (Müteahhitlik karnes in in aslını veya yeterl ik belgesi komisyonu Başkanlığı'nca onanmış örneği.)

b) Yapı araçları b i ld i r i s in i , bu işe ayıracakları uygun m a k i n a ve teçhizatları tam olarak bi ldireceklerdir . A n a inşaat makinalarına sahip olduklarını belirten t'Miuralarm asılları veya Noterden tasdikli suretlerini ve 1982 ve 1983 yılları için ana inşaat makinalarına ait noterden tasdikli demirbaş ve amort isman kayıtlarını ver­mek zorundadırlar. B u iş için gerekl i görülen asgari m i k t a r d a k i makinaların cins ve kapasiteleri Bölgemizdeki dosyasında görülebilir. Kiralık yardımcı m a k i n a k a b u l edilecektir. A n c a k m a k i n a sahib i kiralık verdiği makinanın kendisine ait olduğunu belirten belgelerin aslını ( fatura ruhsat) veya Noterden tasdikl i suretini 1983 yılı noterden tasdikl i demirbaş ve amort isman kayıtlarını, kiralık verdiğine da i r taahhüt b i ld i r i s in in noterden tasdikl i suret in i ibraz edeceklerdir. B u makinaların halen bulun-bulundukları yer ler in adresleri açık ve kesin olarak b i ld ir ide gösterilecektir, ( ör ­nek 1)

c) M a l i d u r u m bildüisi, d) B a n k a referans mektubunu (ilan tarihinden sonra alınmış ve serbest

mevduat ile kullanılmış naki t kredis i toplamının işin keşif bedelinin % 10'undan az olmaması zorunludur.)

e) Teknik personel b i l d i r i s i n i . (Bu b i ld i r idek i teknik elemanların 2531 sayılı Y a s a hükümlerine aykırı olmadıklarını taahhüt edeceklerdir.)

f) Taahhüt b i ld i r i s in i (Son i k i yıl içinde yapmış olduğu işler bildirilecektir.) g) İsteklilerin noterlikçe onanmış gerçek tek kişi olması halinde imza sirkü­

ler ini , şirket olması hal inde şirketin imza sirkülerini, h) İş y e r i n i görüp incelendiğini belirten i l g i l i şantiye şefliğinden alınmış bel­

geyi, (Yeterl ik belgesi komisyonu başkanınca onanacaktır.) Dilekçe ile başvurula çaktır.

i) Eksi l tme dosyasını incelediğine ilişkin Asfalt Şefliğinden alacakları «Müteahhidin dosyayı incelediğine dair belge-yi . (Dilekçe ile başvurulacaktır.)

)) Gerekiyorsa vekaletnameyi eksiksiz olarak ekleyip bu işin yeterlik bel­gesini almaları (b, c. e, f ,) fıkralarında yazılı belgelerin ve tekli f mektubunun bizzat müteahhit tarafından imzalanması zorunludur. Vekaleten i m z a (di lenler geçerli değildir.

ti — 2. Eksi l tmeye girebi lmek için: a) Eks i l tme şartnamesindeki esaslara uygun noterlikçe onanmış i m z a sirkü­

ler i veya şirketin i m z a sirkülerini.

8 Ağustos 1983 — Say ı : 1812» RESMİ G A Z E T E S a y f a : 69

b) 1983 yılına ait Ticaret ve Sanay i Odası belgesi ile şirketin i l k i l a n tar ih in ­den sonra alınmış faal iyet belgesini,

c) Usulüne uygun geçici teminatı, (Teminat mektup o larak ver i l i yorsa bu mektubun süresiz y a d a başvuru gü­

nünden başhyarak enaz üç ay süreli ve M a l i y e B a k a n lığının 12/1/1956 gün ve 5297 -15/1723 sayılı genelgesine uygun olacaktır.)

d) İsteklilerin hazırlayacakları tekl i f mektuplarım eksiltme günü, eksilt­me saatinden bir- saat öncesine kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Baş­kanlığına vermeleri gerekmektedir.

Telgraf ile başvurular ve postadaki gecikmeler k a b u l edilmez, 1983 yılı Noter tasd ik l i fotokopili belgeler geçerlidir. Tüm taahhütnameler işin adına ve i l a n tar ih inden sonra alınmış olacaktır. Genel taahhütnameler geçersizdir. İlan olunur. 12532/1-1

M S . B . A n k a r a Levazım Amirliği 6 N o l u Satınalma K o m . Başkanlığından :

Aşağıda keşif bedelleri, geçici teminatları, ihale gün ve saatleri yazık İşlerin ihalesi 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesine göre kapalı zarf usulü İle yapılacaktır. Dosyalar çalışma saatlerinde Komisyonda, İstanbul ve İzmir Levazım Amirl iklerinde görülebilir. Tal ipl i ler in 2490 sayılı Kanun hükümleri dahilinde hazırlayacakları teklif zarflanTi] en geç İhale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde K o ­misyon Başkanlığına vermeleri şarttır. Postada gecikmeler kabul edilmez. Talipli lerd­en geç aşağıda gösterilen tarihlerde mesai saati bitimine kadar şartnamesinde gös­terilen daireye müracaatla yeterlik belgesi alması şarttır.

K . Bedeli G . Teminatı İ h a l e n i n S. Müracaat İhalenin Cinsi L i r a K r . L i r a K r . tar ih i ve saati tar ihi

1. Gata Tanık Merkezi Tevsii tos.

2. İstanbul L v . M L Y . Ok. ve Eğt. M r k . Tesis. H a l t İnş.

255.000.000,— 7.650.000,—

3.200.000.000,— 96.000.000,—

Çeşitli ilânlar T a p u ve Kadastro Genel Müdürlüğünden:

15.00 5/10/1983 27/9/1983

16.00 5/10/1983 27/9/1983

12016/1-1

A n t a l y a İÜ F i n i k e İlçesi Belediye sınırları içerisindeki taşınmazların, 2613 sayılı K a n u n uyarınca kadastrosu yapılacaktır.

Keyf iyet sözü edi len K a n u n u n 8. maddesi gereğince ilân olunur. 12685 /1 -1

A n k a r a Belediyesi İmar Müdürlüğünden -.

Aşağıda d a ve parsel numaraları yazılı gayrimenkul lere ait 75250 No. l u o lan . Müdürlüğümüz i l a n tahtasına asılmıştır.

Hanen i lg i l i lere duyru lur . A d a N o : Çayyok. Parsel N o : 787 - 788 - 789 12870 /1-1

Sayfa : 64 RESMİ G A Z E T E 8 Ağustos 1683 — Sayı : 18126

Başbakanlık Basımevi İsletme Müdürlüğünden >

İşletme Müdürlüğümüzce yayınlanan «Milli Güvenlik Konseyince k a b u l edilen K a n u n l a r , yayınlanan b i ld i r i ve k a r a r l a r i le önemli mevzuat» kitabı­nın 7 c i ld i 15 Ağustos 1883 günü satışa çıkacaktır.

Yed inc i c i ld Temmuz 1982 tarihinden Temmuz 1983 tarihe kadar k i mevzuatı kapsamakta olup fiyatı 800 T L

İlgililerin bilgisine sunulur .

Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığınca hazırlanan Beşinci Tertib 21 ci lt Düstur (1 Kasım 1981 - 31 E k i m 1982) basımına başlamış olup 22 Ağus­tos 1983 tar ihinde 2650 TL. satışa sunulacaktır

Aboneler in d ikkat ine sunulur .

Resmi Gazete Fihristi

Yürütme ve İdare Bölümü : S*yf»

Milletlerarası Andla&ma

83/6768 Hükümetimizle, F A O Arasında «Türkiyede Tarımsal Uygula ­malar tein Uygun Uzaktan Algılama Tekniklerinin Geliştiril-mesi» Projesi Onay Kararı 1

Tüzük

83/6777 Bayındırlık Bakanlığı Teftiş Kuru lu Tüzüğünde Değişiklik Tü­züğü 8

Bakanlar Kurulu Karan

83/6802 219 Kişinin Türk Vatandaşlığına Alınma Kararı 10

Yönetmelikler

— M E B Sic i l A m i r l e r i Yönetmeliği Değişiklik Yönetmeliği 15 — M E B E l e k t r i k Tesisatçıları Hakkında Yönetmelik 15 — Yargıtay Yayın Yönetmeliği Değişiklik Yönetmeliği 22

— Hanlar 23

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ