REPÚBLICA DOMINICANA EDESUR DOMINICANA, S.A.edesur2.edesur.com.do/wp-content/uploads/2019/11/pliego... · 2019-11-19 · Página 1 Pliego de Condiciones Específicas para la Comparación

Página 1 de 25

Pliego de Condiciones Específicas para la Comparación de Precios No. EDESUR-CCC-CP-2019-0073 para la Contratación para Adecuación Obra Civil Subestación Eléctrica Centro de Operaciones

REPÚBLICA DOMINICANA

EDESUR DOMINICANA, S.A. “Año de la Innovación y la Competitividad”

Pliego de Condiciones Específicas para Contratación del proceso de

Comparación de Precios de Obras

No. EDESUR-CCC-CP-2019-0073

“Contratación para Adecuación Obra Civil Subestación Eléctrica Centro de

Operaciones”

19 de noviembre de 2019

Página 2 de 25


Contenido

1. Antecedentes ........................................................................................................................................................ 1

2. Objeto del Requerimiento ..................................................................................................................................... 1

3. Procedimiento de selección .................................................................................................................................. 1

4. Fuente de Recursos ............................................................................................................................................. 1

5. Responsable del procedimiento............................................................................................................................ 1

6. Cronograma de Actividades del Proceso .............................................................................................................. 2

7. Visita al terreno ..................................................................................................................................................... 3

8. Presentación de la Oferta ..................................................................................................................................... 3

9. Documentación a presentar “Sobre A”: ................................................................................................................ 4

9.1 Oferta Técnica........................................................................................................................................................... 4

9.2 Documentación Legal (Credenciales) ....................................................................................................................... 7

9.3 Documentación a presentar “Sobre B”: ..................................................................................................................... 9

9.3.1 Oferta Económica y Garantía de Seriedad de la Oferta ......................................................................................... 9

9.3.2 Garantía de Seriedad de la Oferta ....................................................................................................................... 11

10. Moneda de la Oferta e Idioma ............................................................................................................................ 11

11. Forma de Pago para Obras Civil: ....................................................................................................................... 11

12. Condición de Facturación. .................................................................................................................................. 12

13. Incumplimientos. ................................................................................................................................................. 12

14. Garantías del Proceso ........................................................................................................................................ 13

15. Criterios de Evaluación de la Oferta Técnica ...................................................................................................... 15

16. Consultas ............................................................................................................................................................ 18

17. Ofertas anormalmente bajas............................................................................................................................... 18

18. Aplicación de la Normativa de Compras ............................................................................................................. 19

19. Adjudicación ....................................................................................................................................................... 19

20. Empate entre Oferentes ..................................................................................................................................... 20

21. Incumplimiento por parte del Adjudicatario ......................................................................................................... 20

22. Inicio de la Obra .................................................................................................................................................. 20

23. Recepción Provisional ........................................................................................................................................ 21

24. Recepción Definitiva ........................................................................................................................................... 21

25. Norma de seguridad Industrial ............................................................................................................................ 21

26. Norma de Medioambiente .................................................................................................................................. 22

27. Seguros .............................................................................................................................................................. 22

28. Anexos ................................................................................................................................................................ 23

Página 1


1. Antecedentes

EDESUR DOMINICANA S.A. (EDESUR), es una sociedad comercial, debidamente habilitada para

ejercer la actividad de distribución del servicio público de electricidad, dentro de una zona de

concesión de su exclusiva gestión, bajo contrato de otorgamiento de derechos suscrito con las

entidades competentes de la República Dominicana. La misma ha sido clasificada como Empresa

Pública No Financiera para los fines de la aplicación de la Ley No. 340-06, sobre Compras y

Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del Estado de fecha 18 de agosto de 2006,

su modificación y reglamentación complementaria (en lo adelante “Ley No. 340-06”); normativa que

rige sus procesos de selección de proveedores y contratistas.

2. Objeto del Requerimiento

Este documento responde al Pliego de Condiciones para participar en el procedimiento de

Comparación de Precios de Obras, con referencia No. EDESUR-CCC-CP-2019-0073, a los fines de

presentar su mejor Oferta para la Contratación para Adecuación Obra Civil Subestación

Eléctrica Centro de Operaciones, que se detalla a continuación:

DETALLE DEL REQUERIMIENTO OBRA CIVIL:

Lote Proyecto Cantidad

Unidad

de

Medida

1

Contratación para Adecuación Obra Civil Subestación

Eléctrica Centro de Operaciones

1

Obras

Nota: El oferente debe presentar su propuesta aplicando la Norma 07-2007.

Adjunto a este Pliego de Condiciones encontrarán el Términos de Referencia (TDR), Fichas Técnicas

listado de partida y planos de esta obra civil.

Este requerimiento surge con el objetivo de Realizar las acciones necesarias en los campos de alta

tensión y para adecuar la subestación eléctrica Centro de Operaciones y esta permita de manera

segura la explotación de la subestación.

3. Procedimiento de selección

La presente contratación se realizará por Comparación de Precios de Obras en Etapa Única.

4. Fuente de Recursos

Los fondos para financiar el costo de la obra a ser contratada objeto de la presente Comparación

de Precios de Obras, provienen de los recursos dispuestos por EDESUR para el año 2019.

5. Responsable del procedimiento

El responsable de este procedimiento es el Comité de Compras y Contrataciones de EDESUR. La

Gerencia de Compras de EDESUR fungirá como la unidad operativa de compras.

Página 2


6. Cronograma de Actividades del Proceso

Se recibirán ofertas desde el día siguiente al 75% del Plazo del proceso, que es el 29 de

noviembre del 2019 desde las 8:30 A.M hasta las 12:05 P.M. y desde las 2:00 P.M. hasta a

las 4:00 P.M.

Nota: De forma Presencial NO se reciben ofertas en horario de 12:05 M. hasta las 2:00 P.M.

Los interesados podrán solicitar a EDESUR aclaraciones acerca del presente proceso y las

especificaciones técnicas integradas a la misma, hasta la fecha que coincida con el CINCUENTA

POR CIENTO (50%) del plazo para la presentación de las Ofertas, según el cronograma de

actividades anteriores. Las consultas la formularán los Oferentes, sus representantes legales, o

ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN

1. Publicación llamado a participar en

la Comparación de Precios de

Obras

19 de noviembre del 2019

2. Visita Técnica Obligatoria de

levantamiento en el terreno

Desde el 22 de noviembre del 2019, 10:00 a.m., el

recorrido iniciará a las 10:30 con todos los inscritos

a ese momento.

Contratación para Adecuación Obra Civil

Subestación Eléctrica Centro de Operaciones

Dirección: Av.Isabel Aguiar en las inmediaciones del

Centro de Operaciones de Herrera de la Corporación

Dominicana de Electricidad (CDEEE).

Observación: Debe inscribirse en el registro de asistencia

el cual es obligatorio. Al finalizar la visita se realizará una

foto a todos los oferentes que estén participando.

3. Período para realizar consultas por

parte de los interesados 26 de noviembre del 2019 hasta la 11:00 a.m.

4. Plazo para emitir respuesta por

parte de la Gerencia de Compras 28 de noviembre del 2019 hasta las 01:30 p.m.

5. Recepción de Ofertas: “Sobre A” y

“Sobre B”

Hasta el 02 de diciembre del 2019, las 8:30 A.M

hasta las 12:05 P.M. y desde las 2:00 P.M. hasta a

las 4:00 P.M.

6. Notificación y Publicación de la

Adjudicación 28 de enero 2020, a las 12:00 p.m.

7. Plazo para la constitución de la

Garantía Bancaria de Fiel

Cumplimiento de Contrato

03 de febrero 2020, a las 12:00 p.m.

8. Suscripción del Contrato 21 de febrero del 2020, a las 12:00 p.m.

Página 3


agentes autorizados por escrito, dirigidas a la Gerencia de Compras dentro del plazo previsto, quien

se encargará de obtener las respuestas.

La Gerencia de Compras, para dar respuestas a tales consultas, deberá emitir circulares aclaratorias.

Dichas circulares deberán ser emitidas solo con las preguntas y las respuestas, sin identificar quien

consultó, en un plazo no más allá de la fecha que signifique el SETENTA Y CINCO POR CIENTO

(75%) del plazo previsto para la presentación de las Ofertas, según el cronograma de actividades;

y serán notificadas a todos los Oferentes invitados y publicadas en el portal de EDESUR y en el

administrado por el Órgano Rector.

7. Visita al terreno

Los Oferentes/Proponentes deberán realizar una visita de inspección obligatoria al lugar de

Emplazamiento de la Obra y sus alrededores para que, considerando las especificaciones y otra

documentación relativa suministrada por la Entidad Contratante, hagan las evaluaciones de los

aspectos que requieran, analicen los grados de dificultad de los trabajos y realicen las investigaciones

que consideren necesarias sobre las condiciones del sitio, del ambiente y en general, sobre todas las

circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su Propuesta.

DESCRIPCIÓN DIRECCIÓN FECHA HORA

Contratación para

Adecuación Obra Civil

Subestación Eléctrica

Centro de Operaciones

Av. Isabel Aguiar en las

inmediaciones del Centro de

Operaciones de Herrera de la

Corporación Dominicana de

Electricidad (CDEEE).

22/11/2019

10:00 A.M.

Observación: Es de carácter obligatorio para los oferentes interesados en participar en el

proceso, que en visita utilicen Equipos de Protección Personal (EPP), tales como: las botas,

chaleco refractivo y casco para el acceso a nuestras instalaciones.

No se aceptará su propuesta sin haber participado en la visita técnica de levantamiento

para este requemamiento.

La visita obligatoria de levantamiento estará coordinada por:

Ing. Marianny Díaz (809) 683-9292, Ext. 72012, Flota: (829) 760-6809

Ing. Joanny Pérez Abad (809) 683-9292, Ext. 72480, Flota: (809) 747-8336

Ing. Juan Sarmiento Frías (809) 683-9292, Ext. 72235, Flota: (849) 452-4389

Ing. Héctor Villavicencio (809) 683-9292, Ext. 72238, Flota: (849) 452-4354

8. Presentación de la Oferta

La presentación de la oferta podrá realizarse por una de las vías a continuación:

Por el Portal Transaccional de Compras Dominicanas.

A través del portal el oferente deberá anexar toda la información requerida para este proceso

escaneada en el portal transaccional luego de pasada la fecha de la Etapa de Preguntas y Respuestas,

hasta el día y hora final de presentación de ofertas indicada en dicho portal.

Si no posee el acceso al Portal Transaccional de Compras Dominicanas, puede:

Página 4


Participar en los talleres que regularmente ofrece la DGCP para los cuales pueden remitir un

correo electrónico a [email protected]; así como también comunicarse al

teléfono: 809-682-7407, Extensiones: 3118 y 3084.

Visitar el canal de la red social YouTube donde están colgados varios videos sobre los pasos

para registrarse y presentar ofertas:

a) https://www.youtube.com/watch?v=c2w2Olu2P9Y

b) https://www.youtube.com/watch?v=BQhZ5iwAwG0

c) https://www.youtube.com/watch?v=rFckilWvR4g

d) https://www.youtube.com/watch?v=8W-X-2NMhBE

De manera Física en Torre Serrano en la Gerencia de Compras:

Para presentar ofertas de manera Física el oferente deberá hacerlo en dos (2) sobres cerrados y

sellado, los cuales contienen la Oferta Técnica (sobre A) y la Oferta Económica (sobre B).

Los referidos sobres A y B estarán identificados conforme se describe a continuación:

“SOBRE A” / “SOBRE B” (Según corresponda)

Nombre del Oferente/Proponente

Dirección

Comité de Compras y Contrataciones

EDESUR DOMINICANA, S.A.

Presentación: Oferta Técnica / Oferta Económica (Indicar según corresponda)

Referencia del procedimiento: EDESUR-CCC-CP-2019-0073

Contratación para Adecuación Obra Civil Subestación Eléctrica Centro de

Operaciones.

Dirección: Avenida Tiradentes No. 47, 2do. Piso, Gerencia de Compras, Edificio Torre Serrano

Esq. Carlos Sánchez y Sánchez, Santo Domingo, D. N., Rep. Dom.

i. El primero, “Sobre A”, será identificado como Oferta Técnica, el cual contendrá los elementos

de credenciales del oferente y la oferta técnica.

ii. El segundo sobre, deberá ser identificado como: “Sobre B”, que contendrá la oferta

económica, el cual sólo se considerará cuando el oferente hubiere cumplido con las

Especificaciones Técnicas anexas al presente documento, así como los demás requisitos que

demuestren la idoneidad para la ejecución del requerimiento a desarrollarse.

9. Documentación a presentar “Sobre A”:

9.1 Oferta Técnica

El Sobre “A” deberá ser depositado en UN (1) original debidamente marcado como “ORIGINAL”

en la primera página de la Oferta Técnica, más una (01) versión digital en un USB, conteniendo la

información del Sobre “A”, junto con UNA (01) fotocopia simple de la misma, debidamente

marcadas, en su primera página, como “COPIA”.

Esta información debe estar en formato PDF y debidamente identificadas. El original y la copia

deberán estar firmados en todas las páginas por el Representante Legal, debidamente foliadas

(numerar cada página) y deberán llevar el sello social de la compañía y/o firma para el caso de

mailto:[email protected]

https://www.youtube.com/watch?v=c2w2Olu2P9Y

https://www.youtube.com/watch?v=BQhZ5iwAwG0

https://www.youtube.com/watch?v=rFckilWvR4g

https://www.youtube.com/watch?v=8W-X-2NMhBE

Página 5


persona física. La versión digital debe realizarse íntegramente de las versiones impresas

que estén debidamente firmadas y selladas.

El oferente debe depositar en su oferta las siguientes documentaciones requeridas para

evaluación de propuesta técnica:

ITEM DESCRIPCIÓN REQUERIMIENTO CARÁCTER

1 Currículo de la

Empresa

* Relación de obras ejecutadas en los

últimos 10 años similares a la

contratada, soportadas con carta de

recepción conforme en obras

relacionadas a subestaciones (una o

más)

* Listados de equipos comprometidos a

utilizar en esta obra, indicar si es propio

o alquilado.

OBLIGATORIO

2

Currículo

Profesional del

Ingeniero Residente

o Desarrollador del

Proyecto

* Profesional de ingeniería civil con 5

años de experiencia en desarrollo de

obras civiles

OBLIGATORIO

*Colegiatura (CODIA) al día OBLIGATORIO

3 Plan de trabajo

* Cronograma e identificación de ruta

crítica OBLIGATORIO

* Metodología de trabajo y

comprobación de calidad OBLIGATORIO

* Lista detallada de actividades a

realizar semanalmente. OBLIGATORIO

4 Presupuesto

Presupuesto en correspondencia con las

actividades y cantidades de mano de

obra y materiales solicitadas, en el

formato indicado.

OBLIGATORIO

5 Listado de personal

Currículo y posición del personal

técnico-profesional que intervendrá en

la obra.

OBLIGATORIO

6 Materiales

Fichas técnicas de datos garantizados

de los productos y materiales a utilizar

en la obra, según se hayan requerido.

OBLIGATORIO

Detalles de las documentaciones entregables:

La Documentación técnica referente a esta construcción la conforman los siguientes

documentos:

a. Experiencia como Contratista en proyectos de naturaleza similar (SNCC.D.049).

Debe anexar algún documento(s) probatorio(s) que sustente lo descrito en el

formulario SNCC.D.049, tales como: ordenes de compras, contratos, recepción

provisional, recepción definitiva de proyectos realizados que sustenten los

trabajos indicados en el formulario referencia SNCC.D.049. El oferente ha de

contar con experiencia de la empresa en desarrollo de obras civiles en

subestaciones eléctricas, por lo que deberá entregar una relación de obras

ejecutadas en los últimos 10 años similares a la contratada, soportadas con

carta de recepción conforme en obras relacionadas a subestaciones. Cuando el

oferente suministre la relación de obras ejecutadas con carta de aceptación de

Página 6


una o más subestaciones se calificará de que CUMPLE. En caso contrario, se

calificará con NO CUMPLE.

b. El oferente ha de disponer de los equipos necesarios para la obra (propios o

alquilados), por lo que deberá entregar una lista de equipos comprometidos a

utilizar en esta obra (en caso de ser alquilado deberá presentar una carta de

compromiso de adquisición o alquiler de los mismos). Cuando el oferente

entregue la lista de equipos comprometidos a utilizar en la obra, indicando si es

propio o alquilado se calificará de que CUMPLE. En caso de no suministrar la

lista de equipos requerida y la indicación de ser propio o alquilado se calificará

con NO CUMPLE.

c. Experiencia profesional del Personal Principal (SNCC.D.048). El ingeniero civil

residente ha de poseer experiencia en supervisión de obras civiles, debe

presentar en su oferta copia de la tarjeta o matrícula profesional donde se

especifique la fecha de expedición, con el fin de determinar la experiencia

general y Certificado de vigencia de la matrícula profesional. El ingeniero civil

residente ha de poseer experiencia en supervisión de obras civiles, siempre que

el profesional posea 5 años o más de experiencia, tener colegiatura(CODIA) al

día, indicar las obras en la que ha participado como desarrollador de obras civiles

se calificará de que CUMPLE. En caso de que el profesional no posea cualquiera

de los requisitos anteriores, se calificará que NO CUMPLE.

d. Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecución de Obra. El ofertante ha de entregar

un Plan de trabajo y Metodología que detalle su proceder en correspondencia

con el tiempo máximo de duración de 75 días calendarios (2.5 meses) para el

proyecto, si el cronograma presentado no supera el tiempo de 75 días

calendarios (2.5 meses) establecido en los términos de referencia, el plan de

trabajo debe guarda relación con el cronograma y la ruta crítica cuenta con la

flexibilidad de reajuste sin afectar el tiempo máximo de 75 días calendarios (2.5

meses), a partir de la firma del contrato entre las partes, así como lista detallada

de actividades a realizar semanalmente se calificará CUMPLE. En caso de el plan

de trabajo y metodología no posea cualquier de los requisitos anteriores se

calificará NO CUMPLE.

e. La propuesta del oferente deberá entregar el presupuesto del proyecto y

especificaciones técnicas de los materiales que utilizará en el proyecto en

correspondencia a lo solicitado por EDESUR, si el presupuesto y especificaciones

técnicas entregados por el oferente es idéntica a la solicitada por EDESUR

Dominicana, se calificará CUMPLE. En caso existencia de cualquier variación que

altere lo especificado por el contratante se calificará NO CUMPLE.

f. Currículo del Personal Profesional propuesto (SNCC.D.045)/Experiencia

profesional del Personal Principal (SNCC.D.048). El ofertante deberá suministrar

la lista de personal y su competencia, si la empresa presenta currículo del

personal que intervendrá en la obra, (Datos personales y su competencia) se

calificará de que CUMPLE. En caso de que la empresa no presente los currículos

de los profesionales y técnicos que desarrollaran la obra, se calificará NO

CUMPLE.

Nota: El personal podrá ser objetado si presenta situaciones con la justicia, por

lo que EDESUR podrá solicitar su remplazo por un profesional de la misma rama.

Página 7


g. La oferta debe cumplir con las especificaciones técnicas definidas en las fichas

de materiales suministradas por EDESUR, si el oferente presenta ficha técnica

de datos garantizados en total correspondencia a las fichas técnicas

suministrada por EDESUR, se calificará de que CUMPLE. En caso de que la ficha

de datos garantizados suministrada por el oferente presenta variación con las

especificaciones suministrada por EDESUR Dominicana se calificará NO CUMPLE.

h. Listado de partidas con volumetría y/o listado de cantidades. La propuesta del

oferente deberá entregar el presupuesto del proyecto y especificaciones técnicas

de los materiales que utilizará en el proyecto en correspondencia a lo solicitado

por EDESUR, si el presupuesto y especificaciones técnicas entregados por el

oferente es idéntica a la solicitada por EDESUR Dominicana, se calificará

CUMPLE. En caso existencia de cualquier variación que altere lo especificado por

el contratante se calificará NO CUMPLE.

i. Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042)

j. Formulario de Presentación Oferta (SNCC.F.034)

k. Elaborar brevemente un documento donde su empresa nos esquematice

mediante un Plan de Trabajo y en el mismo se nos informe como implementarán

los requerimientos de EDESUR en cuanto a las Normas de Seguridad, Normas

de Medio Ambiente, Salud y Seguridad Ocupacional y Respuesta a Emergencias,

a los fines de dar cumplimiento a la normativa contenida en el REGLAMENTO DE

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 522-06.

9.2 Documentación Legal (Credenciales)

Cada documento presentado a continuación en la carpeta (Documentación Legal /Credenciales)

debe estar dividida mediante un separador que identifique el documento desplegado.

- Persona Jurídica:

i. Registro de Proveedores del Estado (RPE), sin perjuicio de lo indicado en el artículo 21 del

Reglamento No. 543-12, de fecha seis (6) de septiembre de dos mil doce (2012). El

Registro debe estar actualizado y corresponderse al rubro ofertado; debiéndose

presentar constancia en el sobre.

ii. Copia certificación de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) de que se

encuentra al día con el pago de sus impuestos.

iii. Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el

Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social.

iv. Copia de la Factura Eléctrica al día y agregar recibo del pago.

v. Presentación de una Declaración Jurada debidamente legalizada ante Notario y registrada

en la Procuraduría General de la República, contentiva de las siguientes Declaraciones:

a) Que no están embargados, en estado de quiebra o en proceso de liquidación;

sus negocios no han sido puestos bajo administración judicial, y sus actividades

comerciales no han sido suspendidas ni se ha iniciado procedimiento judicial en su

contra por cualquiera de los motivos precedentes.

b) Que ni el oferente/empresa ni su personal directivo, hayan sido condenados por

un delito relativo a su conducta profesional o por declaración falsa o fraudulenta

acerca de su idoneidad para firmar un Contrato adjudicado; así como de que no

tienen juicios pendientes con el Estado Dominicano o alguna de sus instituciones.

Página 8


c) Que ni el oferente/empresa ni el personal directivo forman parte de las personas

inhabilitadas de contratar con el Estado, conforme al Artículo 14 de la Ley No. 340-

06.

d) Se certifique y de fe de que el Oferente, sus directivos, accionistas, afiliados o el

personal que pretende utilizar para la prestación de los servicios requeridos en caso

de resultar adjudicatario, no mantienen o han mantenido en los seis (6) meses

anteriores a la publicación del llamado a licitación, relación laboral con EDESUR o

cualquiera de las Empresas Eléctricas Estatales.

e) Que no se encuentran inhabilitados por la Dirección General de Contrataciones

Públicas para contratar con entidades sometidas a la Ley No. 340-06.

- Persona Física:

i. Copia del Registro de Proveedores del Estado (RPE), sin perjuicio de lo indicado en el

artículo 21 del Reglamento No. 543-12, de fecha seis (6) de septiembre de dos mil doce

(2012). El Registro debe estar actualizado y corresponderse al rubro ofertado;

debiéndose presentar constancia en el sobre.

ii. Copia certificación de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) de que se

encuentra al día con el pago de sus impuestos.

iii. Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el

Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social, (si

aplica).

iv. Copia de la cédula de identidad y electoral o pasaporte (lo que aplique).

v. Copia de la Factura Eléctrica al día y agregar recibo del pago.

- Consorcios:

Los Oferentes podrán participar en el presente proceso de forma individual o consorciada. En ese

sentido, aquellos oferentes que a la fecha de presentación de ofertas no puedan acreditar por sí

mismos el cumplimiento de los requisitos mínimos de índole técnica que se establecen en el presente

documento, podrán hacerlo, a través de su participación en un Consorcio. A tales fines, las entidades

agrupadas como Consorcios deberán presentar lo siguiente:

a) Original del Acuerdo notarizado y legalizado por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su

objeto, las obligaciones de las partes, su duración, la capacidad de ejercicio de cada miembro del

consorcio, así como sus generales. Se proveerá toda la información que es exigida para comprobar

la idoneidad técnica y profesional de sus integrantes.

b) La idoneidad técnica, se podrá acreditar mediante la sumatoria acumulada de las credenciales de

cada uno de los miembros integrantes.

c) Poder especial de designación del representante o gerente único del Consorcio autorizado por

todas las empresas participantes en el consorcio.

d) Presentar, todas las informaciones que se listan en Capítulo 9, numerales 9.1 y 9.2, deberán ser

depositadas individualmente por cada uno de los integrantes del Consorcio, salvo aquellos

requisitos que sean solventados solamente por una de las entidades del Consorcio, en cuyo caso

deberá hacerse esa salvedad expresa.

Página 9


e) Los fines sociales de las personas jurídicas que conformen el Consorcio, deberán ser compatibles

con el objeto contractual.

f) Para su validez y aceptación, en el Acuerdo de Consorcio deberá incluirse una cláusula que indique

que las personas naturales o jurídicas que forman parte del mismo, responderán solidariamente por

todas las consecuencias de su participación en el conjunto. Asimismo, bajo pena de descalificación

inmediata, las personas naturales o jurídicas que formasen parte de un conjunto, no podrán

presentar otras ofertas en forma individual o como integrante de otro conjunto.

g) En el caso de que resulte adjudicatario un consorcio, el contrato será suscrito por quienes ejerzan

la representación legal de cada una de las empresas participantes, las que quedarán obligadas

solidariamente ante EDESUR, sin perjuicio de la acreditación del representante o apoderado único.

La documentación concerniente al Sobre “A”, debe presentarse en DOS (2) encuadernados

segregados e identificables con la Documentación Legal y Documentación Técnica (uno marcado

como original y otro como copia).

9.3 Documentación a presentar “Sobre B”:

9.3.1 Oferta Económica y Garantía de Seriedad de la Oferta

El Sobre “B” deberá ser depositado en UN (1) original debidamente marcado como “ORIGINAL”

en la primera página de la Oferta Económica, más una (01) versión digital (puede ser el mismo

USB del sobre A) conteniendo la información del Sobre “B” junto con UNA (01) fotocopia

simple de la misma, debidamente marcadas, en su primera página, como “COPIA”. Estas

informaciones deben estar en formato PDF y en formato modificable Excel debidamente identificadas.

El original y las copias deberán estar firmados en todas las páginas por el Representante Legal,

debidamente foliadas (numerar cada página) y deberán llevar el sello social de la compañía y/o firma

para el caso de persona física. La versión digital debe realizarse íntegramente de la versión

impresa que esté debidamente firmadas y selladas.

La documentación concerniente al Sobre “B”, debe presentarse en dos (2) encuadernados

segregados e identificables como Documentación Económica (uno marcado como original y otro

como copia).

La documentación concerniente al Sobre “B”, debe contener cada uno de los documentos que se

indican a continuación:

a) Formulario de Presentación de Oferta Económica. Anexo (SNCC.F.033).

b) Listado de partidas con volumetría y/o listado de cantidades (presupuesto) para esta

adecuación con sus precios unitarios, norma 07-2007 y el ITBIS transparentado.

c) Opcionalmente el oferente puede presentar el Análisis de Costos.

d) Presentar la Garantía de Seriedad de la Oferta, a nombre de EDESUR DOMINICANA,

S.A. indicada en el Artículo 112 literal a) del Reglamento de Aplicación de la Ley No. 340-

06, instituido mediante Decreto número 543-12, de fecha seis (6) de septiembre de dos mil

doce (2012), consistente en una Fianza1 emitida por una aseguradora de reconocida

solvencia en la República Dominicana o Garantía Bancaria por un importe del uno por ciento

1 La Fianza debe contener los requisitos exigidos en virtud de la Ley No. 146- 02, sobre Seguros y Fianzas en la República

Dominicana.

Página 10


(1%) del monto total de la oferta (incluyendo impuestos). De no presentar dicha garantía,

su Oferta quedará descalificada sin más trámite.

La Oferta económica, sólo se considerará para evaluación, cuando el oferente cumpla con todas

las especificaciones técnicas anexas al presente documento, así como los demás requisitos que

demuestren la idoneidad del oferente para el suministro de los bienes y/o servicios a adquirirse.

Datos obligatorios que deben incluir en su oferta económica (Sobre B):

i. Tiempo de entrega requerido:

Contratación para Adecuación Obra Civil Subestación Eléctrica Centro de

Operaciones: Un plazo máximo para ejecución de esta obra es de 75 días calendarios

(2.5 meses), a partir de la firma del contrato entre las partes.

ii. Validez de la Oferta: 90 Días hábiles contados a partir de la fecha de entrega.

iii. Condiciones de pago: 20% Anticipo y 80% restante a 60 días, luego de emitida la

factura correspondiente a cada cubicación entregada, debidamente revisada y aprobada por

EDESUR, y previa verificación del cumplimiento de la totalidad de las condiciones pactadas

en virtud de los documentos que forman parte del proceso.

En el entendido de que estas son condiciones predeterminadas y establecidas para el presente

proceso, conjuntamente con su oferta económica, el oferente deberá especificar su aceptación a las

mismas o de lo contrario su oferta no será considerada.

El oferente debe incluir en su oferta, el tiempo de entrega de lo ofertado, según el cronograma de

actividades.

iv. Condiciones de Entrega: In situ (en el lugar donde se están ejecutando los trabajos).

La oferta económica deberá contener el costo total de lo ofertado. Todos los costos aplicables al

suministro y/o ejecución de los trabajos, deberán estar incluidos en la oferta, así como los impuestos

que resulten aplicables, los cuales deberán estar debidamente transparentados en la misma. Los

precios deberán incluir solo dos (2) decimales después del punto, esto debido a que

nuestro sistema no admite más de dos (2) dígitos, para cumplir con lo solicitado,

recomendamos utilizar la fórmula de EXCEL “REDONDEAR”, con dos dígitos. El Contratista

no estará exento de ningún pago de impuestos y por tanto será el único responsable por el pago de

los gravámenes sobre las sumas percibidas bajo el mismo.

El sólo hecho de un Oferente/Proponente participar en el presente proceso, implica pleno

conocimiento, aceptación y sometimiento por él, por sus miembros, ejecutivos, Representante Legal

y Agentes Autorizados, a los procedimientos, condiciones, estipulaciones y normativas, sin excepción

alguna, establecidos en la presente invitación, la cual tiene carácter jurídicamente obligatorio y

vinculante.

No se podrá considerar error u omisión subsanable, cualquier corrección que altere la sustancia de

una oferta para que se la mejore.

Para fines de subsanación de componentes aritméticos o numerarios, solamente se tomarán en

cuenta las posibilidades que a tales efectos se desglosan en el Artículo 92 del Decreto No. 543-12.

https://context.reverso.net/traduccion/espanol-ingles/la+entrega+in+situ

https://context.reverso.net/traduccion/espanol-ingles/la+entrega+in+situ

Página 11


NO SE ACEPTARÁN OFERTAS ALTERNATIVAS, por lo que sólo pueden ofertar 1 cotización por

ítem o proyecto para la contratación objeto de la presente invitación.

9.3.2 Garantía de Seriedad de la Oferta

Presentar la Garantía de Seriedad de la Oferta, a nombre de EDESUR DOMINICANA, S.A.

indicada en el Artículo 112 literal a) del Reglamento de Aplicación de la Ley No. 340-06, instituido

mediante Decreto número 543-12, de fecha seis (6) de septiembre de dos mil doce (2012),

consistente en una Fianza2 emitida por una aseguradora de reconocida solvencia en la República

Dominicana o Garantía Bancaria por un importe del uno por ciento (1%) del monto total de la oferta

(incluyendo impuestos). De no presentar dicha garantía, su Oferta quedará descalificada sin más

trámite.

Esta Garantía deberá presentarse con una vigencia mínima de Noventa (90) días calendario,

contados a partir de la fecha de entrega de la oferta. Las ofertas que no cumplan por lo menos

con el plazo aquí establecido serán desestimadas sin más trámite.

Adicional a la documentación en físico, el Oferente deberá entregar:

Una (1) versión digital en USB, que contenga toda la documentación indicada en cada

punto del “Sobre A” en formato PDF, debidamente rotulada cada documentación y en otra

carpeta en el mismo USB debe colocar en formato Excel el presupuesto ofertado y demás

documentaciones que conforman el “Sobre B”.

10. Moneda de la Oferta e Idioma

Los Oferentes presentarán su Oferta en Pesos Dominicanos (RD$), a excepción de las empresas

extranjeras, las cuales podrán presentar su oferta en Dólares Americanos (US$).

El idioma oficial del presente proceso es el español. Por lo tanto, la totalidad de los documentos

presentados en la oferta, así como las correspondencias y demás documentos generados en el

proceso, deben ser presentados en este idioma, o de encontrarse en idioma distinto, deberán contar

con la traducción al español.

11. Forma de Pago para Obras Civil:

En observancia del Artículo 108 del Reglamento No. 543-12, EDESUR otorgará un anticipo el cual no

excederá al veinte por ciento (20%) del valor contratado, luego de la firma del Contrato y

contra entrega de la Garantía de Buen Uso del Anticipo indicada en el Art. 112, literal c), del

Reglamento No. 543-12.

El ochenta por ciento (80% restante, luego de emitida la factura correspondiente a cada

cubicación entregada, debidamente revisada y aprobada por EDESUR, y previa verificación del

cumplimiento de la totalidad de las condiciones pactadas en virtud de los documentos que forman

parte del proceso.

En el entendido de que estas son condiciones predeterminadas y establecidas para el presente

proceso, conjuntamente con su oferta económica, el oferente deberá especificar su aceptación a las

mismas o de lo contrario su oferta no será considerada.

2 La Fianza debe contener los requisitos exigidos en virtud de la Ley No. 146- 02, sobre Seguros y Fianzas en la República

Dominicana.

Página 12


12. Condición de Facturación.

Las facturas deberán presentarse con Número de Comprobante Fiscal Válido para Crédito Fiscal

01, serie B, y deberán ser entregadas en la unidad de Ventanilla Única, ubicada en el Lobby de

Grandes Clientes, en la Avenida Tiradentes esq. Carlos Sanchez, No. 47, Torre Serrano EDESUR.

Las Facturas y documentos comerciales de nuestros proveedores deben contener los

siguientes datos:

Nombre Comercial.

Razón Social (si aplica).

Registro Nacional del Contribuyente (RNC).

Registro de Proveedor del Estado (RPE).

Número de Comprobante Fiscal (NCF) 01, serie B, o el que esté vigente al momento de

facturar, por lo que EDESUR le precisará oportunamente.

Domicilio, Teléfono y persona de Contacto.

Numeración secuencial.

ITBIS transparentado: 18% tasa general o la que se encuentre vigente durante este período.

Norma 07-2007, transparentada, actualmente 10%.

La factura debe estar firmada por el Contratista y anexar copia de la Cédula de su

Representante Legal.

Anexar copia de recepción de obra y cubicaciones realizadas firmados y sellados por las

partes.

Se considerarán no recibidas todas aquellas facturas que no cumplan con lo ante expuesto de este

acápite.

13. Incumplimientos.

Se considerará incumplimiento por parte del Contratista, lo siguiente:

i. Si el Proveedor no ejecuta todas las obligaciones requeridas a total y completa satisfacción

de EDESUR.

ii. Si el Proveedor viola cualquier término o condiciones del Contrato y/o la orden de compra

correspondiente.

iii. Si el proveedor viola cualquier especificación técnica, plano y diseño.

iv. Si el proveedor falla a los tiempos pactados para la entrega de la obra.

Sin perjuicio de las acciones penales o civiles que correspondan, los proveedores podrán ser pasibles

a las siguientes sanciones ante incumplimientos del Contrato u Orden de Compras por parte del

adjudicatario:

i. Advertencia escrita;

ii. Ejecución de las garantías;

iii. Penalidades establecidas en el pliego de condiciones o en el contrato;

iv. Rescisión unilateral sin responsabilidad para la entidad contratante;

v. Solicitud de la inhabilitación del oferente como proveedor del Estado, ya sea de manera

temporal o definitiva. (a ser aplicado por el Órgano Rector)

Página 13


De igual manera, en los casos en que el incumplimiento del Proveedor constituya falta de calidad en

obra, de los materiales utilizados o equipos, falta a las especificaciones técnicas presentadas en los

documentos técnicos, causare un daño o perjuicio a la institución, o a terceros, EDESUR podrá

solicitar a la Dirección General de Contrataciones Pública, en su calidad de Órgano Rector del

Sistema, su inhabilitación temporal o definitiva, dependiendo de la gravedad de la falta.

Las penalidades quedarán indicadas en el Borrador de Contrato.

Para la aplicación de la norma, su interpretación o resolución de conflictos o controversias,

se seguirá el siguiente orden de prelación:

a) La Constitución de la República Dominicana;

b) La Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones,

de fecha 18 de agosto del 2006 y su modificatoria contenida en la Ley 449-06 de fecha seis

(06) de diciembre del 2006;

c) El Reglamento de Aplicación de la Ley 340-06, emitido mediante el Decreto 543-12, de fecha

6 de septiembre del 2012;

d) La presente invitación a presentar ofertas, incluyendo adendas o enmiendas, debidamente

conocidas y aprobadas por el Comité de Compras y Contrataciones de EDESUR;

e) La Oferta y las muestras que se hubieren acompañado;

f) Los documentos técnicos, fichas, evaluaciones, catálogos entre otros

g) La Adjudicación;

h) El Contrato y Orden de Compra.

14. Garantías del Proceso

Para garantizar el mantenimiento de sus compromisos como oferente, así como el posterior

cumplimiento de sus obligaciones contractuales como eventual adjudicatario, el oferente deberá

constituir garantías en las formas y condiciones que se detallan a continuación:

Garantía de Seriedad de Oferta

Los oferentes deberán presentar la Garantía de Seriedad de la Oferta dentro del Sobre que contiene

la Oferta Económica “Sobre B”. Esta garantía puede consistir en una (1) fianza emitida por una

aseguradora de reconocida solvencia en la República Dominicana; o una (1) garantía bancaria. En

cualquiera de los dos casos, la garantía será por un importe no inferior al uno por ciento (1%) del

monto total de la oferta (incluyendo ITBIS). Esta garantía será emitida en favor de Edesur

Dominicana, S.A., por un tiempo de vigencia desde el 02/12/2019 hasta 01/03/2019 (Noventa

(90) días calendario, contados a partir de la fecha de entrega de la oferta) mínimo,

pudiendo ser prorrogada a requerimiento de Edesur Dominicana, S.A

Queda expresamente establecido, que la omisión en la presentación de la garantía de

seriedad de la oferta, cuando la misma fuera insuficiente, o haya sido presentada en

inobservancia de alguno de los requisitos exigidos conforme al artículo 114 del

Reglamento 543-12, se aplicará la desestimación de la oferta de que se trate sin necesidad

de proveer motivaciones adicionales.

Las garantías de seriedad de la oferta, serán devueltas, tanto al adjudicatario como a los demás

oferentes participantes una vez sean integradas las garantías de fiel cumplimiento de los contratos

resultantes de este proceso.

Página 14


Garantía de Fiel Cumplimiento

Los Adjudicatarios estarán obligados a constituir una Fianza emitida por una aseguradora de

reconocida solvencia en la República Dominicana o una Garantía Bancaria (con la condición de ser

está incondicional, irrevocables y renovables), en el plazo de cinco (5) días hábiles, contados a

partir de la Notificación de la Adjudicación, por el importe del cuatro por ciento (4%) para Grandes

empresas y UNO por ciento (1%) para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) del

monto total del Contrato a intervenir, en favor de EDESUR siempre que remitan la Certificación

que emite el MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y MIPYMES (MICM) sobre calificación

como empresa MIPYMES. Esta certificación debe estar vigente.

La vigencia de la garantía del fiel cumplimiento del Contrato deberá ser por UN (1) año mínimo.

La no comparecencia del Oferente Adjudicatario a constituir la Garantía de Fiel Cumplimiento se

entenderá que renuncia a la Adjudicación y se procederá a la ejecución de la Garantía de Seriedad

de la Oferta y a las demás acciones que legalmente corresponden.

La garantía de fiel cumplimiento del contrato, será devuelta una vez cumplido el mismo a satisfacción

de EDESUR, cuando no quede pendiente la aplicación de multa o penalidad alguna.

Garantía del Buen Uso de anticipo.

Del mismo modo, el que resulte adjudicatario deberá presentar la Garantía del Buen Uso de

anticipo equivalente al veinte por ciento (20%) de avance recibido. Esta garantía se irá

reduciendo en la misma proporción en que se vayan pagando las cubicaciones correspondientes.

Responsabilidad Civil.

El Adjudicatario será el único responsable por los daños y perjuicios sufridos por las personas que

laboren en la ejecución de estos trabajos, así como por todos los daños y perjuicios que la ejecución

de los mismos pueda causar a terceras personas y/o propiedades. Asimismo, asumirá la totalidad de

los riesgos y compromisos que se originen por la ejecución de la obra. A tales efectos, LA

CONTRATISTA hace formal entrega de una Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil General, la cual

ascenderá a DIEZ MILLONES DE PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD$10,000,000.00),

suma ésta que no exime a LA CONTRATISTA del pago de la totalidad por los daños que pudiere

causar.

Garantía de Vicios Ocultos

Al finalizar los trabajos, EL CONTRATISTA deberá presentar una fianza de la Obra ejecutada por él

a satisfacción de EDESUR, (Garantía de Vicios Ocultos), por un monto equivalente al cinco por ciento

(5%) del costo total a que hayan ascendido todos los trabajos realizados al concluir la Obra.

Esta Fianza deberá ser emitida por el mismo período de tiempo de garantía ofertada que es minina

de cinco (5) años, contados a partir de la Recepción de Obra, con la finalidad de asegurar los trabajos

de cualquier reparación que surja por algún defecto de construcción no detectado en el momento de

recibir la Obra. La Fianza deberá ser otorgada por una compañía de seguros, a entera satisfacción

de la Entidad Contratante. Esto en adición a lo establecido en los artículos 1792 y siguientes del

Código Civil Dominicano.

Página 15


Tabla Períodos de Vicios Ocultos de Proyecto

Ítem Proyecto Garantía

Solicitada

1 Contratación para Adecuación Obra Civil Subestación

Eléctrica Centro de Operaciones 5 años

15. Criterios de Evaluación de la Oferta Técnica

Este proceso se evaluará con CUMPLE / NO CUMPLE, según las especificaciones técnicas requeridas.

Los Peritos levantarán un informe donde se indicará el cumplimiento o no de los elementos hacer

evaluado para lo ofertado, bajo el criterio de CUMPLE / NO CUMPLE. En el caso de no cumplimiento

indicará, de forma individualizada las razones del incumplimiento. También se tomará en cuenta la

presentación conforme de las Credenciales exigidas para este proceso.

Método de calificación de las ofertas técnicas (Grilla de Evaluación)

Las propuestas técnicas de las empresas oferentes que se evalúen deberán cumplir con todos los

requerimientos obligatorios, el no cumplimiento de alguno de estos implica la desestimación de la

oferta correspondiente.

La empresa contratante evaluará cada ítem requerido para valorar su cumplimiento de acuerdo con

los criterios técnicos para este tipo de obras.

Las propuestas deberán contener la documentación indicada en la siguiente tabla:

PROPUESTA TÉCNICA CUMPLE

NO

CUMPLE

a) Experiencia como Contratista en proyectos de naturaleza similar (SNCC.D.049). Debe anexar algún documento(s) probatorio(s) que sustente lo descrito en el formulario SNCC.D.049, tales como: ordenes de

compras, contratos, recepción provisional, recepción definitiva de proyectos realizados que sustenten los trabajos indicados en el formulario referencia SNCC.D.049. El oferente ha de contar con experiencia de la empresa en desarrollo de obras civiles en subestaciones eléctricas, por lo que deberá entregar una relación de obras ejecutadas en los últimos 10 años similares a la contratada, soportadas con carta de recepción conforme en obras relacionadas a subestaciones. Cuando el oferente suministre la relación de

obras ejecutadas con carta de aceptación de una o más subestaciones se calificará de que CUMPLE. En caso contrario, se calificará con NO CUMPLE.

SI NO

b) El oferente ha de disponer de los equipos necesarios para la obra (propios o alquilados), por lo que deberá entregar una lista de equipos comprometidos a utilizar en esta obra (en caso de ser alquilado deberá presentar una carta de compromiso de adquisición o alquiler de los mismos). Cuando el oferente entregue la lista de equipos comprometidos a utilizar en la obra, indicando si es propio o alquilado se calificará de que CUMPLE. En caso de no suministrar la lista de equipos requerida y la indicación de ser propio o

alquilado se calificará con NO CUMPLE.

SI NO

Página 16


c) Experiencia profesional del Personal Principal (SNCC.D.048). El ingeniero civil residente ha de poseer experiencia en supervisión de obras civiles, debe presentar en su oferta copia de la tarjeta o matrícula profesional donde se especifique la fecha de expedición, con el fin de determinar la experiencia general y Certificado de vigencia de la matrícula profesional. El ingeniero civil residente ha de poseer experiencia en supervisión de obras civiles, siempre que el profesional posea 5 años o más de experiencia,

tener colegiatura (CODIA) al día indique, indicar las obras en la que ha participado como desarrollador de obras civiles se calificará de que CUMPLE. En caso de que el profesional no posea cualquiera de los requisitos anteriores, se calificará que NO CUMPLE.

SI NO

d) Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecución de Obra. El ofertante ha de entregar un Plan de trabajo y Metodología que detalle su proceder en correspondencia con el tiempo máximo de duración de 75 días calendarios (2.5 meses) para el proyecto, si el cronograma presentado no supera el

tiempo de 75 días calendarios (2.5 meses) establecido en los términos de referencia, el plan de trabajo debe guarda relación con el cronograma y la

ruta crítica cuenta con la flexibilidad de reajuste sin afectar el tiempo máximo de 75 días calendarios (2.5 meses), a partir de la firma del contrato entre las partes, así como lista detallada de actividades a realizar semanalmente se calificará CUMPLE. En caso de el plan de trabajo y metodología no posea cualquier de los requisitos anteriores se calificará NO CUMPLE.

SI NO

e) La propuesta del oferente deberá entregar el presupuesto del proyecto y especificaciones técnicas de los materiales que utilizará en el proyecto en correspondencia a lo solicitado por EDESUR, si el presupuesto y especificaciones técnicas entregados por el oferente es idéntica a la solicitada por EDESUR Dominicana, se calificará CUMPLE. En caso existencia de

cualquier variación que altere lo especificado por el contratante se calificará NO CUMPLE

SI NO

f) Currículo del Personal Profesional propuesto (SNCC.D.045) /Experiencia

profesional del Personal Principal (SNCC.D.048). El ofertante deberá

suministrar la lista de personal y su competencia, si la empresa presenta currículo del personal que intervendrá en la obra, (Datos personales y su competencia) se calificará de que CUMPLE. En caso de que la empresa no presente los currículos de los profesionales y técnicos que desarrollaran la obra, se calificará NO CUMPLE.

Nota: El personal podrá ser objetado si presenta situaciones con la justicia, por lo que EDESUR podrá solicitar su remplazo por un profesional de la misma rama

SI NO

g) La oferta debe cumplir con las especificaciones técnicas definidas en las fichas de materiales suministradas por EDESUR, si el oferente presenta ficha técnica de datos garantizados en total correspondencia a las fichas técnicas suministrada por EDESUR, se calificará de que CUMPLE. En caso de que la ficha de datos garantizados suministrada por el oferente presenta variación

con las especificaciones suministrada por EDESUR Dominicana se calificará

NO CUMPLE.

SI NO

h) Listado de partidas con volumetría y/o listado de cantidades. La propuesta del oferente deberá entregar el presupuesto del proyecto y especificaciones

técnicas de los materiales que utilizará en el proyecto en correspondencia a lo solicitado por EDESUR, si el presupuesto y especificaciones técnicas entregados por el oferente es idéntica a la solicitada por EDESUR Dominicana, se calificará CUMPLE. En caso existencia de cualquier variación que altere lo especificado por el contratante se calificará NO CUMPLE.

SI NO

Página 17


Dado su grado de sustantividad respecto de los parámetros evaluativos sujetos a competencia, los

componentes de la oferta técnica no serán bajo ningún concepto o circunstancia, pasible de ser

subsanada. No obstante, en aras de edificar durante el proceso de evaluación de las ofertas técnicas,

los peritos evaluadores, a través de la Gerencia de Compras podrán solicitar aclaraciones a los

oferentes, sin que esto implique la posibilidad de recibir o valorar una nueva documentación.

a) Experiencia como Contratista en proyectos de naturaleza similar (SNCC.D.049).

Para efectos del presente proceso, el proponente cuya empresa haya realizado obras que hayan sido

entregadas satisfactoriamente, presentándose las constancias respectivas. Se otorgará un CUMPLE

a la empresa que presente Experiencia como contratista en trabajos similares.

b) Currículo del Personal Profesional Propuesto (SNCC.D.045) / Experiencia profesional del Personal Principal (SNCC.D.048).

El Oferente/Proponente deberá acreditar que los profesionales técnicos que se encargarán de la

dirección de los trabajos, cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada

administración de los trabajos.

c) Residente en Obra:

El Oferente deberá presentar currículum de un Profesional en Ingeniería Civil con los conocimientos

técnicos necesarios para vigilar como responsable directo la adecuada ejecución in situ de la obra.

d) Copia de la tarjeta o matrícula profesional:

El oferente deberá presenta documento vigente que especifique la fecha de expedición, con el fin de determinar la experiencia general.

e) Certificado de vigencia de la matrícula profesional:

El oferente deberá presenta documento vigente que especifique la fecha de expedición.

f) Cronograma de ejecución de la obra:

Los Oferentes/Participantes deberán presentar un cronograma de obras con el tiempo estimado (días

calendarios) de ejecución con sus respectivas actividades y el personal de soporte.

Los tiempos de ejecución establecidos en el cronograma deberán ser descritos de manera específica

(escrita en letra y número), en días calendarios y conforme su requerido.

Tabla de tiempo de ejecución /entrega:

ÍTEM PROYECTO TIEMPO EJECUCIÓN/ENTREGA

1 Contratación para Adecuación Obra Civil Subestación Eléctrica Centro de Operaciones

Un plazo máximo para ejecución de esta obra

es de 75 días calendarios (2.5 meses), a partir

de la firma del contrato entre las partes

g) Plan de trabajo:

El Plan de Trabajo y Metodología propuesta con los recursos nivelados (Diagrama de tareas) deberá

cumplir con los tiempos de ejecución, que presente las principales actividades a ser desarrolladas

Página 18


para los trabajos, con el orden de precedencia, presente los recursos asignados y el personal

responsable, tal como ha sido solicitado.

h) Listado de partidas con volumetría o listado de cantidades:

El oferente deberá presentar su presupuesto en los listados de partidas anexo a este Pliego de

Condiciones sin alterar el orden, descripción y cantidad requerida. El oferente no debe cambiar nada

en este documento, si puede agregar el logo de su empresa, razón social (nombre) de la misma, sellar y firmar el documento.

Calificación Técnica

Para que un oferente/proponente pueda acceder a la fase de evaluación de su Oferta Económica, el

mismo deberá acreditar lo siguiente:

Haber cumplido con la presentación completa de su documentación de Credenciales

bajo las condiciones exigidas en los presentes Términos de Referencia.

Haber cumplido completamente con la presentación de la documentación que contiene

los componentes de su Oferta Técnica, tal y como se detallan en los presentes

Términos de Referencia, planos listado de partidas; y obtener un cumplimiento en

TODOS los aspectos de los Criterios de Calificación Técnica.

16. Consultas

Los interesados podrán solicitar a EDESUR aclaraciones acerca de la presente invitación a presentar

oferta y las especificaciones técnicas integradas a la misma, hasta la fecha indicada en el cronograma

de actividades.

La Gerencia de Compras, para dar respuestas a tales consultas, deberá emitir circulares aclaratorias,

hasta la fecha indicada en el cronograma de actividades.

Los Oferentes/Proponentes deberán estar inscritos en el Registro de Proveedores del Estado (RPE)

administrado por la DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, salvo lo dispuesto

en el artículo 21 del Reglamento número 543-12, de fecha seis (6) de septiembre de dos mil doce

(2012). El Registro debe estar actualizado y corresponderse al rubro ofertado; debiéndose

presentar constancia en el sobre.

17. Ofertas anormalmente bajas.

La Entidad Contratante rechazará las ofertas que se comprueben que tienen precios o partidas

anormalmente bajas. En los casos en que el equipo de peritos confirme que una oferta resulta factible

por haber sido formulada en términos que la hacen anormalmente baja, solo podrá excluirla previa

tramitación del procedimiento que establece este acápite.

Durante la etapa de evaluación económica de las ofertas, el equipo de peritos deberá identificar en

su informe preliminar, las ofertas que a su juicio tengan elementos que la hagan presumir como

anormalmente baja, en razón de sus precios totales, parciales o de alguno de sus componentes

específicos. La presunción de anormalidad de una oferta, debe surgir del análisis objetivo del

contenido de la misma y nunca será resultado de un ejercicio de comparación con las demás ofertas

evaluadas.

Página 19


Cuando el equipo de peritos hubiere identificado una o varias ofertas incursas en presunción de

anormalidad, a través de la Gerencia de Compras se requerirá de forma clara y precisa al

Oferente/Proponente que las hubieren presentado que justifiquen y desglosen razonada y

detalladamente el bajo nivel de los precios y/o de costos, o cualquier otro parámetro en base al cual

se haya definido la anormalidad de la oferta, mediante la presentación de aquella información y

documentos que resulten pertinentes a estos efectos. Esta solicitud se deberá realizar durante la

etapa de evaluación de las ofertas económicas y se otorgará el plazo máximo posible al oferente

para que pueda cumplir con la entrega de la información requerida.

El equipo de peritos recomendará al Comité de Compras y Contrataciones, el rechazo de las ofertas

afectadas de la presunción de anormalidad, cuando la justificación suministrada por el

Oferente/Proponente no logre explicar satisfactoriamente el bajo nivel de los precios y costos

propuestos de manera que se permita determinar que con los mismos es posible llevar a cabo la

prestación de los servicios requeridos en los términos de la calidad y continuidad exigida, así como

de razonable rentabilidad para su postor.

Si las explicaciones y justificaciones aportadas por el Oferente/Proponente mitigan la presunción de

anormalidad de los precios y costos de la oferta evaluadas, se permitirá su mantenimiento en el

proceso competitivo de selección. No obstante, cuando resulte adjudicataria una oferta que haya

estado incursa en el procedimiento de análisis descrito precedentemente por presunción de

anormalidad, la Entidad Contratante establecerá en el Contrato mecanismos de supervisión y

seguimiento detallado de la ejecución del mismo, con el objetivo de garantizar que no haya una

merma en la calidad o continuidad de los servicios contratados, ni tampoco posteriores solicitudes

de revisión de precios y costos que no tengan su causa en eventos imprevistos.

18. Aplicación de la Normativa de Compras

Para la aplicación de la norma, su interpretación o resolución de conflictos o controversias, se

seguirá el siguiente orden de prelación:

1) La Constitución de la República Dominicana;

2) La Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y

Concesiones, de fecha 18 de agosto del 2006 y su modificatoria contenida en la Ley No. 449-

06 de fecha seis (06) de diciembre del 2006;

3) El Reglamento de Aplicación de la Ley 340-06, emitido mediante el Reglamento No. 543-12,

de fecha 6 de septiembre del 2012.

4) La presente invitación a presentar ofertas, incluyendo adendas o enmiendas, debidamente

conocidas y aprobadas por el Comité de Compras y Contrataciones de EDESUR.

5) La Oferta Adjudicada.

6) La Orden de Compra

Todos los documentos que presente el Oferente dentro del presente proceso, deberán estar firmados

por él, o su Representante Legal, debidamente facultado al efecto.

19. Adjudicación

La adjudicación se hará a favor del oferente que presente la mejor propuesta cumpliendo con las

especificaciones técnicas anexas y sea calificada como la oferta que más convenga a la satisfacción

del interés general, el cumplimiento de los fines y cometidos de la administración de EDESUR,

conforme a la calidad, idoneidad, experiencia de uso, menor precio y tiempo de entrega.

Página 20


En este sentido, el oferente adjudicatario deberá presentar los siguientes documentos, con dos

juegos identificados como ORIGINAL y COPIA de lo siguiente:

i. Copia de los Estatus Sociales (debidamente registrados en la Cámara de Comercio y

Producción correspondiente).

ii. Copia de la última Acta de Asamblea General o Reunión del Consejo de Administración en la

cual se nombra a la persona con capacidad para asumir derechos y obligaciones en

representación de la Sociedad.

iii. Documento que acredite que el representante legal del Oferente pueda o habilite para asumir

obligaciones y derechos en su nombre.

iv. Copia de la Cédula de Identidad y Electoral del Representante Legal de la empresa, o en caso

de ser extranjero de su pasaporte.

EDESUR, notificará la adjudicación dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles a partir de la

expedición del acto administrativo de adjudicación.

En atención a lo establecido en el Artículo 5 Párrafo III, de la Ley No. 340-06 de fecha dieciocho (18)

del mes de agosto del año dos mil seis (2006), sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios,

Obras y Concesiones, modificada por la Ley No. 449-06 de fecha seis (6) del mes de diciembre del

año dos mil seis (2006), EDESUR DOMINICANA se reserva el derecho de adjudicar a aquellos

oferentes que mantengan o hayan tenido algún historial de incumplimiento sin importar el nivel y el

tipo, con EDESUR DOMINICANA.

20. Empate entre Oferentes

En caso de empate entre dos o más Oferentes/Proponentes, se procederá de acuerdo al siguiente

procedimiento: El Comité de Compras y Contrataciones procederá por una elección al azar, en

presencia de Notario Público y de los interesados, utilizando para tales fines el procedimiento de

sorteo.

21. Incumplimiento por parte del Adjudicatario

Se considerará incumplimiento por parte del Adjudicatario, lo siguiente:

a. Si el Proveedor no ejecuta todas las obligaciones requeridas a total y completa

satisfacción de EDESUR.

b. Si el Proveedor viola cualquier término o condiciones de la orden de compra

correspondiente.

El incumplimiento del Contrato por parte del Proveedor determinará su finalización y supondrá para

el mismo la ejecución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento del Contrato, procediéndose a

contratar al Adjudicatario que haya quedado en el segundo lugar, sin perjuicio de las acciones que

pueda interponer en contra del proveedor que incumplió.

22. Inicio de la Obra

Una vez formalizada la notificación de adjudicación y realizado el reconocimiento de obra y emitida

la orden de inicio, debido a la urgencia que tenemos con esta obra, el adjudicatario debe iniciar la

ejecución de los trabajos inmediatamente conforme al plazo y plan de trabajo presentado en su

Propuesta Técnica.

Página 21


23. Recepción Provisional

Al concluir la construcción de la Obra, conforme a las prescripciones técnicas y calidades exigidas en

este Pliego de Condiciones Específicas, el Contratista hará entrega de la misma al personal designado

por la Entidad Contratante como responsable de la supervisión. Se levantará el Acta de Recepción

Provisional, formalizada por el técnico de la Entidad Contratante o persona en la que éste delegue,

quien acreditará que la obra está en condiciones de ser recibida en forma provisional. De existir

anomalías, se darán instrucciones precisas al Contratista para que subsane los defectos y proceda,

en un plazo no superior a quince (15) días calendario, a la corrección de los errores detectados

sin alterar el período establecido para la entrega de la obra.

Se dará por recibido la entrega de planos “Como Construido” (“As Built”) posterior la

verificación por la supervisión de que estos cumplen con todos los detalles y

actualizaciones existentes en campo después de culminada la obra. Cualquier modificación

requerida por la supervisión corre por cuenta del contratista.

24. Recepción Definitiva

Una vez corregidas por El Contratista las fallas notificadas por la Entidad Contratante, se procederá

a realizar una nueva evaluación de la Obra y solamente cuando la evaluación realizada resultare

conforme, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas requeridas, planos y diseños, se procederá a

la Recepción Definitiva de la Obra. En atención al Artículo 104 del Reglamento No. 543-12 de

aplicación de la Ley No. 340-06, en su PÁRRAFO, citamos: “Las contrataciones de obras quedarán

perfeccionadas cuando se reciba la obra definitiva”.

Para que la Obra sea recibida por la Entidad Contratante de manera definitiva, deberá cumplir con

todos y cada uno de los requerimientos exigidos en las Especificaciones Técnicas. Si la supervisión

no presenta nuevas objeciones y considera que la Obra ha sido ejecutada conforme a todos los

requerimientos de las Especificaciones Técnicas, se levantará el Acta de Recepción Definitiva,

formalizada por el técnico de la Entidad Contratante o persona en la que éste delegue, quien

acreditará que la Obra está en condiciones de ser recibida en forma definitiva.

La Obra podrá recibirse parcial o totalmente, conforme con lo establecido en el Contrato; pero la

recepción parcial también podrá hacerse cuando se considere conveniente por la Máxima Autoridad

de la Entidad Contratante. La recepción total o parcial tendrá carácter provisorio hasta tanto se haya

cumplido el plazo de garantía que se hubiese fijado.

25. Norma de seguridad Industrial

Será responsabilidad del Contratista el diseño e implementación del Programa de Higiene y Seguridad

Industrial que aplicará durante la ejecución del Contrato, de acuerdo con la legislación vigente de

Seguridad Social. El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para la seguridad del

personal a su cargo y de los transeúntes, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el país.

Deberá modificar el programa completo de servicio de seguridad de acuerdo con las recomendaciones

del Supervisor, quien podrá, además, ordenar cualquier otra medida adicional que considere

necesaria.

El Contratista deberá responsabilizar a una persona de su organización aprobada por el Supervisor

para velar por el cumplimiento de dichas medidas.

Página 22


Los requerimientos mínimos para el personal del o los adjudicados realizar los

trabajos en las subestaciones son:

Botas de seguridad dieléctrica certificado por al menos una de las siguientes normas

(ASTM I/75 C/75, ASTM F2413-11, ASTM F2412-11, ASTM F1116-03, ASTM F1117-

03, EN 50321, EN 345). Camisas o chalecos con reflectivos.

Lentes de seguridad certificados por ANSI.

Casco de seguridad dieléctrico certificado por al menos una de las siguientes nomas (ANSI Z-89.1-2015, CSA Z94.1, EN 397, ES42E).

Guantes rústicos para tareas diversas certificado por al menos una de las siguientes

normas (ANSI/ISEA 105, de fabricación de guantes contra riesgos mecánicos, IEC 338).

El Contratista deberá suministrar informes de todos los accidentes de trabajo que hayan ocurrido en

la Obra en un plazo no mayor a 24 o 48 horas de estos haber ocurrido, las causas de los mismos y

las medidas correctivas para evitar que se repitan. El Contratista será responsable de todos los

accidentes que puedan sufrir su personal, visitantes autorizados o transeúntes, como resultado de

su negligencia o descuido en tomar las medidas de seguridad necesarias. Por consiguiente, todas las

indemnizaciones serán cubiertas por cuenta del Contratista.

El Supervisor podrá ordenar en cualquier momento que se suspenda la construcción de un sector de

la Obra o las Obras en general, si por parte del Contratista existe un incumplimiento sistemático de

los requisitos generales de seguridad, o de las instrucciones, sin que el Contratista tenga derecho a

reclamación alguna o a la ampliación de los plazos de construcción.

Adicionalmente se debe cumplir con lo siguiente:

1. El contratista será responsable de la logística para la obra, resguardo de materiales, equipos

y herramientas.

2. El contratista deberá suplir a todo su personal de los equipos de seguridad personal y colectiva

necesarios para la ejecución de los trabajos, de acuerdo a su función tales como: botas,

chalecos, guantes, cascos protectores y lentes, entre otros. Será responsable del buen uso de

los mismos y de su buen estado durante todo el tiempo que dure la ejecución de los trabajos.

3. El contratista será responsable de la formación en temas de seguridad de su personal y del

cumplimiento de las normas de seguridad vigentes, para estos tipos de trabajos. EDESUR

impartirá una charla de inducción para los fines de los proyectos a ejecutarse.

26. Norma de Medioambiente

El Oferente debe cumplir con las normas medioambientales que están establecidas por el Ministerio

de Medioambiente, disposiciones de los gobiernos municipales, la normativa de medioambiente de

EDESUR y Reglamento Seguridad y Salud en el Trabajo, para los trabajos solicitados en este proceso.

27. Seguros

El adjudicatario obtendrá y mantendrá un seguro que cubra pérdidas y reclamaciones que surgieren

de fallecimiento, o lesión ocasionada a toda persona empleada por él, cualquier subcontratista o

tercero, de tal modo que EDESUR esté indemnizada; a tal fin, el adjudicatario debe depositar copia

de las pólizas de seguros correspondiente en EDESUR.

Página 23


28. Anexos

Ver anexos los documentos que forman parte integral de este pliego de condiciones:

1. Certificación de Fondos

2. Solicitud de compras

3. Formulario de Presentación Oferta (SNCC.F.034).

4. Formulario de Oferta económica (SNCC.F.033).

5. Formulario Información del Oferente. (SNCC.F.042).

6. Currículo del Personal Profesional propuesto (SNCC.D.045) / Experiencia profesional del

Personal Principal (SNCC.D.048).

7. Formulario Experiencia como contratista en proyectos de naturaleza similar (SNCC.D.049)

8. Formato presentación de la Declaración Jurada solicitada en documentos legales/credenciales.

9. Termino de Referencia (TDR)

10. Listados de partidas con volumetría y/o listados de cantidades del proyecto.

11. Fichas técnicas.

12. Planos. 13. Borrador de Contrato.

Para cualquier consulta o aclaración, conforme al Cronograma de Actividades del Proceso de

Referencia, los datos de contacto son los siguientes:

Yohemmy Martínez Serrano

Analista de Compras y Contrataciones

Dirección de Logística

EDESUR Dominicana, S.A.

2do Piso, Torre Serrano

Tel.: 809-683-9292 • Ext. 72247

Flota: 829-421-6118

www.edesur.com.do

http://www.edesur.com.do/

Documents

REPÚBLICA DOMINICANA EDESUR DOMINICANA, S.A.edesur2.edesur.com.do/wp-content/uploads/2019/11/pliego... · 2019-11-19 · Página 1 Pliego de Condiciones Específicas para la Comparación