PROVINCIA DEL NEUQUEN MINISTERIO DE ENERGIA Y · PDF fileEn las siguientes secciones del Pliego se brinda la información detallada de las provisiones y montajes a llevar cabo

PROVINCIA DEL NEUQUEN MINISTERIO DE ENERGIA Y SEVICIOS PUBLICOS ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN

E . P . E . N .

LEY PROVINCIAL N° 0687/72 DE OBRAS PÚBLICAS

OBRA: “SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A A. F. R. NUEVOS PARCELEROS EN

LA LOCALIDAD DE CENTENARIO”. LICITACION PUBLICA Nº 35 /13. FECHA DE APERTURA: 13 de Marzo de 2014. LUGAR DE APERTURA: BUENOS AIRES 283, NEUQUEN CAPITAL HORA: 11.00. PLAZO DE EJECUCION: 210 DIAS CORRIDOS. PRESUPUESTO OFICIAL: $ 5.310.544,73 más I.V.A. VALOR DEL PLIEGO: $ 3.000,00 más Impuestos.

PROVINCIA DEL NEUQUEN MINISTERIO DE ENERGIA Y SEVICIOS PUBLICOS ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN

E . P . E . N .


OBRA: “SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A A. F. R. NUEVOS PARCELEROS EN

LA LOCALIDAD DE CENTENARIO”.

ORDENAMIENTO DEL PLIEGO SECCIÓN I: MEMORIA DESCRIPTIVA

SECCIÓN II: DE LA PROPUESTA:

A - FORMULA DE LA PROPUESTA B - FORMULARIO DE DECLARACION JURADA C - FORMULARIO DE COTIZACION D - PRESUPUESTO OFICIAL Y CRONOGRAMA E - MODELO DE PLANILLA PARA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS F - MODELOS DE CONTRATOS G - PLANILLA DE PERSONAL OCUPADO EN OBRA H - CERTIFICADO DE VISITA AL EMPLAZAMIENTO I - PLANILLAS DE DATOS GARANTIZADOS J – PLANILLA DE REDETERMINACION DE PRECIOS

SECCION III: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEL PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES DE LA OBRA

SECCION IV: PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES DE LA OBRA

PARTE A: CONDICIONES ADMINISTRATIVAS Y LEGALES PARTE B: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SECCIÓN V: CONDICIONES GENERALES

SECCIÓN VI: PLANOS Y TIPICOS CONSTRUCTIVOS

PROVINCIA DEL NEUQUEN MINISTERIO DE ENERGIA Y SERVICIOS PUBLICOS

ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN

E . P . E . N .

LEY PROVINCIAL Nº 0687/72 DE OBRAS PÚBLICAS

OBRA: “SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A A. F. R. NUEVOS PARCELEROS EN LA LOCALIDAD DE CENTENARIO”.-

SECCION I: MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA: Suministro de Energía Eléctrica a A.F.R. Nuevos Parceleros en la localidad de Centenario.-


ORDENAMIENTO

INTRODUCCION.................................................................................................................................3�

1.� UBICACION DE LAS OBRAS..................................................................................................3�

2.� CARACTERISTICAS BASICAS DE LA OBRA LICITADA.....................................................3�

3.� CANTIDADES APROXIMADAS ..............................................................................................4�

4.� MODALIDAD DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.............................................................5�

OBRA: Suministro de Energía Eléctrica a A.F.R. Nuevos Parceleros en la localidad de

Centenario.- SECCION I: MEMORIA DESCRIPTIVA

INTRODUCCION

La presente Memoria Descriptiva desarrolla someramente las características de la obra Licitada.

En las siguientes secciones del Pliego se brinda la información detallada de las provisiones y montajes a llevar cabo por el Contratista.

1. UBICACION DE LAS OBRAS

La zona a electrificar, se encuentra a la margen izquierda de la Ruta Provincial Nº 7 en sentido Noroeste, a la altura de la entrada de la localidad de Vista Alegre. Uno de los vértices se encuentra a una distancia aproximadamente de 1.850 mts. de la intersección de la ruta y la entrada, y otro vértice se encuentra a 2.000 mts del Barrio 76 viviendas en la localidad de Centenario. Este vasto sector cuenta con 246 parcelas o lotes, los habitantes desarrollarán tareas agro ganaderas.-

La presente Memoria Descriptiva detalla someramente las características de la obra Licitada.

2. CARACTERISTICAS BASICAS DE LA OBRA LICITADA

En alcance de los trabajos a contratar comprende:

El Relevamiento Topográfico, el Proyecto, la provisión de materiales, las obras civiles, el montaje, los ensayos, la puesta en servicio y el mantenimiento de la garantía por eventuales fallas de la instalación de redes planteada, de acuerdo a las especificaciones técnicas y planos del presente Pliego.

Las obras a ejecutar alcanzan el emplazamiento de líneas aéreas de media y baja tensión y subestaciones transformadores MT/BT.

Líneas Aéreas de Media Tensión

Se deberá construir aproximadamente 11.700 mts. de línea de MT 13,2 KV, con un vano máximo de 70 mts., más el cambio de sección y tipo constructivo de 2.300 mts. de Línea de MT 13,2 KV. Sumando en total 14.000 mts. de línea de MT 13,2KV. Todo ello en el actual Alimentador Rural Nº 3 de la localidad de Centenario. La línea partirá con el cambio de sección y tipo constructivo. Actualmente se encuentra construida con conductor de Al-Al 35 mm2 y disposición Perno Curvo, la cual deberá reemplazarse por Al-Al 70 mm2 en disposición coplanar horizontal. Este tramo de línea a reemplazar se encuentra ubicado entre la estructura de hormigón donde se encuentra ubicado el seccionamiento de la línea denominado “Fusibles Plan Arraigo” (Ruta Provincial Nº7 y Gauchito Gil), y la columna terminal de la SET monoposte de 63 KVA denominada “ECES0162 Plan Arraigo”, en calle sin nombre dentro de la zona a electrificar. A partir de esta SET “ECES0162” se construirán los 11.700 mts. de la NUEVA línea de MT 13,2 KV.

La traza de la nueva línea de MT será construida por las calles públicas.



El conductor a utilizar se fabricará según normas IRAM, y su sección será de Al/Al de 70 mm2 en las líneas troncales, y 35 mm2 en los apéndices.

En las líneas troncales (conductores de 70 mm2), se usarán como soportes de suspensión postes de eucalipto creosotados de 11 mts.; y para los soportes de retención angular y terminales se utilizaran estructuras dobles de hormigón pretensadas de 2x11/400/3.

En los apéndices (conductores de 35 mm2), se usarán como soportes de suspensión postes de eucalipto creosotados de 11 mts.; para los soportes de retención angular se utilizaran columnas de hormigón pretensado 11/600/3; y para terminales se utilizaran columnas de hormigón pretensado 11/900/3.

Las crucetas serán de hierro galvanizado MN 111, la aislación se logrará mediante aisladores cerámicos MN 3a, y en las retenciones y terminales se emplearan aisladores orgánicos tipo horquilla/hoja de 15KV.

Las columnas de hormigón pretensado de media tensión, serán fundadas en macizos de hormigón simple y dimensionadas por el método Sulzberger. Poseerán puesta a tierra de protección con conductor desnudo de cobre 35 mm2 de sección, jabalina de cobre con alma de acero de 1,5 m. de longitud y tomacables tipo Cooperweld.

Subestaciones Transformadoras

Se instalarán dieciocho (18) Subestaciones Transformadoras relación 13,2/0,4-0,231 kV. Una (1) de ellas será del tipo biposte (de 100 KVA), y las diecisiete (17) restantes del tipo monoposte; de las cuales, catorce (14) serán de 63 KVA; dos (2) de 40 KVA y una (1) de 25 KVA.

Líneas Aéreas Preensambladas de Baja Tensión

La longitud total de la línea de distribución trifásica de baja tensión a construir será de aproximadamente de 14.800 mts.

Las mismas serán trifásicas con conductor preensamblado de distintas secciones, según plano. Estarán sustentadas en las suspensiones por postes de eucaliptus creosotado de 7,5 m., y en los soportes terminales por postes de eucaliptus creosotado de 7,5 m. con rienda.

CANTIDADES APROXIMADAS

A modo indicativo, para evaluar en forma aproximada la magnitud de la Obra, se incluye el siguiente cuadro resumen de cantidades de instalaciones a construir:

Líneas trifásicas de Media Tensión

TOTAL……………………………….............................………......42.000 metros

Líneas de Baja Tensión

TOTAL……………………………….............................… …..….14.800 metros



Subestaciones Transformadoras

Tipo Biposte………………………..…1 x 100 KVA Tipo Monoposte………………………(14 x 63 KVA) + (2 x 40 KVA) + (1 x 25 KVA)

MODALIDAD DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

La zona a electrificar es en su totalidad rural, por ello, se plantea el montaje y puesta en servicio de las nuevas líneas sin tener prácticamente interferencias o riesgos significativos durante los trabajos. Sin embargo, previo a la realización del Proyecto Ejecutivo y de cualquier tipo de trabajo, el Contratista deberá realizar las comprobaciones necesarias ante los organismos pertinentes, a su costo.

En los casos en que se presente tal interferencia, el Contratista deberá adoptar todos los recaudos necesarios para evitar interrupciones al servicio; como así también los referidos a seguridad personal.

En las redes existentes, por su carácter de servicio público, deben ser intervenidas con sumo cuidado ya que no es posible efectuar interrupciones prolongadas de la continuidad del servicio.

F IN D E S E C C IO N I

PROVINCIA DEL NEUQUÉN

MINISTERIO DE ENERGÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS

ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN



SECCIÓN II: - DE LA PROPUESTA:






SECCIÓN II - A - FÓRMULA DE PROPUESTA





SECCIÓN II: - DE LA PROPUESTA: A - Fórmula de Propuesta

Señor Presidente del Ente Provincial de Energía del Neuquén S / D: Los abajo firmantes, con domicilio legal constituido en la calle _____________________________ n° ________ de la Ciudad de Neuquén, y con domicilio social en la calle _____________ n° ___, de ____________, procedemos a formular la siguiente exposición:

1) Dejamos constancia que al formular la siguiente oferta hemos respetado siempre, según nuestro leal saber y entender, las documentaciones y estipulaciones de la Licitación Pública n° _____ /2.013, y que cuando se ha considerado conveniente y justificable para los intereses de ambas partes, se han consignado las alternativas del caso, destacándoselas con la suficiente aclaración como para no inducir en error al respecto, sabiendo perfectamente bien que en estas circunstancias es privativo del ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN el juicio definitivo.-

2) Proponemos ejecutar todos los trabajos y operaciones que en ellos se especifican para la

ejecución de las tareas contratadas con el verdadero objeto y significado de la documentación, y con la finalidad que deberán cumplir las obras una vez construidas, y mantenerlas en buen estado hasta la fecha de Recepción Definitiva.-

3) En estas condiciones nos comprometemos a realizar todos los trabajos en un plazo de doscientos diez (210) días corridos.-

4) La validez de la presente oferta se mantiene por el término de noventa (90) días corridos a contar de la fecha de apertura de las propuestas de esta Licitación.-

5) En la planilla adjunta mencionamos todas las referencias bancarias y técnicas que avalan

nuestra capacidad civil, comercial y técnica, agregando para cada una por separado la correspondiente certificación en forma que todos nuestros antecedentes son testimoniales.-

6) El Presupuesto Oficial de las obras que se licitan es de Pesos: CINCO MILLONES

TRESCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO con 73/100 más el Impuesto al Valor Agregado ($5.310.544,73 más I.V.A.),y el de la presente oferta

es de Pesos:__________________________________________ más el Impuesto al Valor Agregado ($______________ más IVA), según Planilla de Propuesta Adjunta.-

7) Se acompaña garantía de mantenimiento de oferta por $ __________ (Pesos

________________________), que ha sido cubierta por ____________________________________ (El proponente consignará en su caso la modalidad de garantía que ofrezca, acorde con las exigencias de la Legislación vigente).-

___________________________ __________________ Firma del Representante Técnico Firma del Proponente

DATOS DEL PROPONENTE: Razón Social: ____________________________________________ Domicilio: ____________________________________________ Teléfono: ____________________________________________ Consejo Profesional: ____________________________________________ Matrícula n°: ____________________________________________ DATOS DEL REPRESENTANTE TÉCNICO: Nombre y Apellido: ____________________________________________ Domicilio: ____________________________________________ Teléfono: ____________________________________________ Consejo Profesional: ____________________________________________ Matrícula n°: ____________________________________________ REFERENCIAS BANCARIAS: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ REFERENCIAS TÉCNICAS: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




LEY PROVINCIAL N° 0687/72 OBRAS PÚBLICAS


SECCIÓN II - B - FORMULARIO DE DECLARACIÓN JURADA





SECCIÓN II: - DE LA PROPUESTA: B - FORMULARIO DE DECLARACIÓN JURADA

Señor Presidente del Ente Provincial de Energía del Neuquén S / D: La Empresa __________________ que suscribe, inscripta en el Registro de Constructores y Proveedores de Obras Públicas de la Provincia del Neuquén con el n° ___________, de nacionalidad ________________________, con domicilio real en ________________, y legal en __________________________ (de la Ciudad de Neuquén), ha recogido en el lugar los datos necesarios y se compromete a ejecutar las tareas a que se refiere la documentación adjunta (Licitación Pública n° /2.013).- Asimismo declara que acepta, para cualquier cuestión judicial que se suscite, la competencia especial establecida por el Artículo n° 241 de la Constitución de la Provincia.- Saluda a Usted muy atentamente.- ___________________________ __________________ Firma del Representante Técnico Firma del Proponente






SECCIÓN II - C - FORMULARIO DE COTIZACIÓN

OBRA: SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A A.F.R. NUEVOS PARCELEROS EN LA LOCALIDAD DE CENTENARIO

Item

Nº

Sub

item

DESCRIPCIÓN U Cantidad Unitario Subtotal

Líneas de Media Tensión 13,2 Kv, Baja Tensión y Subestaciones Transformadoras Rubro 1 - Cabezales de MT Trifásicos - Provisión y Montaje

Cabezales de LMT Trif. en 13,2 Kv sobre Poste de Madera Orgánica (Incluye crucetas de hierro, herrajes, morsetería y aislación) 1 1.1 Suspensión Sobre Poste Aislación Cerámica c/u 130 Cabezales de LMT Trif. en 13,2 Kv sobre Columna Hº Aº - Cerámica (incluye herrajes, morsetería y aislación) 2.1 Suspensión sobre Columna Hº Aº Aislación Cerámica c/u 8

2.2 Suspensión Angular 3º<SA<20º sobre Columna Hº AºÁislación Cerámica c/u 22

2.3 Retención Angular Ret<60º sobre Columna Hº AºÁislación Cerámica c/u 10

2.4 Retención Angular 60º<RA<90º sobre Columna Hº AºÁislación Cerámica c/u 6

2

2.5 Terminal sobre Columna Hº Aº aislación Cerámica c/u 24 Total Rubro 1 Rubro 2 - Cabezales de BT

Cabezales de BT Preensamblado sobre Poste de Madera (Incluye herrajes y morsetería) c/ Montaje 3.1 Suspensión Simple BT Poste c/u 370 3.2 Cabezal de Retención Simple R�60º sobre Poste c/u 8 3.3 Cabezal de Retención Simple 60º<RA<90ºsobre Poste c/u 7 3.4 Terminal sobre Poste s/ Tensor c/u 65

3

3.5 Terminal sobre Columna a Instalar sin Tensor c/u 10 Total Rubro 2 Rubro 3 - Conductores de MT y BT

Conductores de MT 4.1 Conductor Aleación Aluminio 35 m 21.000 4.2 Conductor Aleación Aluminio 70 m 21.000

4.3 Conductor Armado Subterráneo-Cu -13,2 kv Cat II-3 x50mm2 m 170

4.4 Tendido de conductor subterráneo m 170

4

4.5 Tendido de conductor 25 a 95 m 42.000 Conductores de BT 5.1 Conductor Preensamblado BT 3x35/1x50+1x25 m 7.000 5.2 Conductor Preensamblado BT 3x50/1x50+1x25 m 5.000 5.3 Conductor Preensamblado BT 3x70/1x50+1x25 m 1.600 5.4 Conductor Preensamblado BT 3x95/1x50+1x25 m 1.200

5

5.5 Tendido de conductor preensamblado trifásico m 14.800 Total Rubro 3 Rubro 4 - Postes de Madera de Eucaliptus Creosotado

Postes de Madera 6.1 Poste Mediano 7,5 c/u 357 6 6.2 Poste Mediano 11 c/u 130

Total Rubro 4 Rubro 5 - Columnas de Hº Aº

Columnas de Hº Aº 7.1 Columna 7,5/400/3 c/u 10 7.2 Columna 9/300/3 c/u 1 7.3 Columna 11/300/3 c/u 5 7.4 Columna 11/400/3 c/u 20 7.5 Columna 11/600/3 c/u 2 7.6 Columna 11/900/3 c/u 22

7

7.7 Estructura Doble de Hº Aº 2x(11/400/3) c/u 15 Total Rubro 5

OBRA: SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A A.F.R. NUEVOS PARCELEROS EN LA LOCALIDAD

DE CENTENARIO

Item

Nº

Sub

item


Rubro 6 - Pozo p/Postes y Excavación p/ Estructuras Hº Aº y Riendas Excavaciones y Pozos 8.1 Pozos Poste MT (semi duro) c/u 130 8.2 Pozos Poste BT (semi duro) c/u 357 8.3 Excavación Columnas (pesada) MT c/u 80 8.4 Excavación Columnas (liviana) BT c/u 10 8.5 Excavación Riendas BT c/u 55

8

8.6 Zanjeo para conductor Subterráneo de MT c/u 150 Total Rubro 6 Rubro 7 - Fundaciones para Columnas de MT y BT

Fundaciones 9 9.1 Hormigón m3 m3 228,60

Total Rubro 7 Rubro 8 - Riendas y Contrapostes - Provisión y Montaje

Riendas (incluye cable, herrajes, morsetería, cuerpo de anclaje y postes) 10

10.1 Rienda BT c/u 55 Total Rubro 8 Rubro 9 - Transformadores

Transformadores 11.1 Transformadores Trifásicos 25 KVA c/u 1 11.2 Transformadores Trifásicos 40 KVA c/u 2 11.3 Transformadores Trifásicos 63 KVA c/u 14

11

11.4 Transformadores Distribución 160 KVA c/u 1 Total Rubro 9 Rubro 10 - Subestaciones Transformadoras

SETs

12.1 SET Aérea Trifásica 13,2 KV sobre Columna Hº Aº 25 a 63 KVA c/u 17 12

12.2 SET Aérea Trifásica 13,2 KV sobre Biposte Hº Aº 80 hasta 250 KVA c/u 1

Total Rubro 10 Rubro 11 - Seccionamientos de MT y BT - Provisión, Montaje y Repuestos

Seccionamientos de BT 13

13.1 Seccionamiento sobre Columna Hº Aº Salida Trifásica > 25 KVA c/u 36

Seccionamientos de MT

14.1 Seccionamiento Trifásico 13,2 KV sobre Columna Hº Aº CC MN 111 c/u 3 14

14.2 Seccionadores de MT - Repuestos- Conjunto de 3 seccionadores, idem a los del item 14.1 c/u 4

Total Rubro 11 Rubro 12 - Puesta a Tierra de Servicios y Seguridad - Provisión y Montaje

Puesta a Tierra 15.1 Puesta a Tierra de Seguridad c/u 18 15.2 Puesta a Tierra de Servicio c/u 18

15

15.3 Puesta a Tierra de Columna de Hº Aº c/u 90 Total Rubro 12 Rubro 13 - Generales

Generales 16.1 Conexiones y Puentes c /Montaje Gb. 1 16.2 Ensayos y Puesta en Servicio Gb. 1

16

16.3 Planos Conforme a Obra Gb. 1 Total Rubro 13

Monto Total sin IVA






SECCIÓN II - D – PRESUPUESTO OFICIAL Y CRONOGRAMA


Item

Nº

Sub

item


Líneas de Media Tensión 13,2 Kv, Baja Tensión y Subestaciones Transformadoras Rubro 1 - Cabezales de MT Trifásicos - Provisión y Montaje

Cabezales de LMT Trif. en 13,2 Kv sobre Poste de Madera Orgánica (Incluye crucetas de hierro, herrajes, morsetería y aislación) 1 1.1 Suspensión Sobre Poste Aislación Cerámica c/u 130 $ 1.480,72 $ 192.493,90

Cabezales de LMT Trif. en 13,2 Kv sobre Columna Hº Aº - Cerámica (incluye herrajes, morsetería y aislación)

2.1 Suspensión sobre Columna Hº Aº Aislación Cerámica c/u 8 $ 1.704,89 $ 13.639,10

2.2 Suspensión Angular 3º<SA<20º sobre Columna Hº AºÁislación Cerámica c/u 22 $ 2.582,65 $ 56.818,39

2.3 Retención Angular Ret<60º sobre Columna Hº AºÁislación Cerámica c/u 10 $ 4.594,60 $ 45.946,00

2.4 Retención Angular 60º<RA<90º sobre Columna Hº AºÁislación Cerámica c/u 6 $ 6.843,85 $ 41.063,07

2

2.5 Terminal sobre Columna Hº Aº aislación Cerámica c/u 24 $ 3.582,88 $ 85.989,06 Total Rubro 1 $ 435.949,52 Rubro 2 - Cabezales de BT

Cabezales de BT Preensamblado sobre Poste de Madera (Incluye herrajes y morsetería) c/ Montaje 3.1 Suspensión Simple BT Poste c/u 370 $ 466,45 $ 172.586,84 3.2 Cabezal de Retención Simple R�60º sobre Poste c/u 8 $ 569,48 $ 4.555,83 3.3 Cabezal de Retención Simple 60º<RA<90ºsobre Poste c/u 7 $ 589,75 $ 4.128,27 3.4 Terminal sobre Poste s/ Tensor c/u 65 $ 498,19 $ 32.382,07

3

3.5 Terminal sobre Columna a Instalar sin Tensor c/u 10 $ 634,68 $ 6.346,82 Total Rubro 2 $ 219.999,83 Rubro 3 - Conductores de MT y BT

Conductores de MT 4.1 Conductor Aleación Aluminio 35 m 21.000 $ 2,70 $ 56.800,38 4.2 Conductor Aleación Aluminio 70 m 21.000 $ 5,36 $ 112.476,00 4.3 Conductor Armado Subterráneo-Cu -13,2 kv Cat II-3 x50mm2 m 170 $ 294,90 $ 50.133,23 4.4 Tendido de conductor subterráneo m 170 $ 34,05 $ 5.788,50

4

4.5 Tendido de conductor 25 a 95 m 42.000 $ 12,73 $ 534.780,12 Conductores de BT

5.1 Conductor Preensamblado BT 3x35/1x50+1x25 m 7.000 $ 21,01 $ 147.062,37 5.2 Conductor Preensamblado BT 3x50/1x50+1x25 m 5.000 $ 23,99 $ 119.964,12 5.3 Conductor Preensamblado BT 3x70/1x50+1x25 m 1.600 $ 30,00 $ 48.007,31 5.4 Conductor Preensamblado BT 3x95/1x50+1x25 m 1.200 $ 39,16 $ 46.989,10

5

5.5 Tendido de conductor preensamblado trifásico m 14.800 $ 19,18 $ 283.855,48 Total Rubro 3 $ 1.405.856,61 Rubro 4 - Postes de Madera de Eucaliptus Creosotado

Postes de Madera 6.1 Poste Mediano 7,5 c/u 357 $ 535,60 $ 191.209,20 6 6.2 Poste Mediano 11 c/u 130 $ 1.131,46 $ 147.089,15

Total Rubro 4 $ 338.298,35 Rubro 5 - Columnas de Hº Aº

Columnas de Hº Aº 7.1 Columna 7,5/400/3 c/u 10 $ 2.878,85 $ 28.788,50 7.2 Columna 9/300/3 c/u 1 $ 3.414,45 $ 3.414,45 7.3 Columna 11/300/3 c/u 5 $ 4.351,75 $ 21.758,75 7.4 Columna 11/400/3 c/u 20 $ 4.954,30 $ 99.086,00 7.5 Columna 11/600/3 c/u 2 $ 6.025,50 $ 12.051,00 7.6 Columna 11/900/3 c/u 22 $ 7.230,60 $ 159.073,20

7

7.7 Estructura Doble de Hº Aº 2x(11/400/3) c/u 15

$ 11.200,00 $ 168.000,00

Total Rubro 5 $ 492.171,90


Ite m

Nº

S

ubi

te m


Rubro 6 - Pozo p/Postes y Excavación p/ Estructuras Hº Aº y Riendas Excavaciones y Pozos 8.1 Pozos Poste MT (semi duro) c/u 130 $ 771,00 $ 100.230,26 8.2 Pozos Poste BT (semi duro) c/u 357 $ 626,12 $ 223.525,91 8.3 Excavación Columnas (pesada) MT c/u 80 $ 1.420,24 $ 113.619,40 8.4 Excavación Columnas (liviana) BT c/u 10 $ 1.261,42 $ 12.614,18 8.5 Excavación Riendas BT c/u 55 $ 948,75 $ 52.181,12

8

8.6 Zanjeo para conductor Subterráneo de MT c/u 150 $ 90,47 $ 13.570,86 Total Rubro 6 $ 515.741,73 Rubro 7 - Fundaciones para Columnas de MT y BT

Fundaciones 9 9.1 Hormigón m3 m3 228,60 $ 1.743,19 $ 398.494,18 Total Rubro 7 $ 398.494,18 Rubro 8 - Riendas y Contrapostes - Provisión y Montaje

Riendas (incluye cable, herrajes, morsetería, cuerpo de anclaje y postes) 10 10.1 Rienda BT c/u 55 $ 857,26 $ 47.149,38 Total Rubro 8 $ 47.149,38 Rubro 9 - Transformadores

Transformadores 11.1 Transformadores Trifásicos 25 KVA c/u 1 $ 18.921,68 $ 18.921,68 11.2 Transformadores Trifásicos 40 KVA c/u 2 $ 22.219,26 $ 44.438,52 11.3 Transformadores Trifásicos 63 KVA c/u 14 $ 26.942,82 $ 377.199,51

11

11.4 Transformadores Distribución 160 KVA c/u 1 $ 39.420,16 $ 39.420,16 Total Rubro 9 $ 479.979,87 Rubro 10 - Subestaciones Transformadoras

SETs

12.1 SET Aérea Trifásica 13,2 KV sobre Columna Hº Aº 25 a 63 KVA c/u 17 $ 11.951,76 $ 203.179,86 12

12.2 SET Aérea Trifásica 13,2 KV sobre Biposte Hº Aº 80 hasta 250 KVA c/u 1 $ 21.321,49 $ 21.321,49

Total Rubro 10 $ 224.501,35 Rubro 11 - Seccionamientos de MT y BT - Provisión, Montaje y Repuestos

Seccionamientos de BT 13 13.1 Seccionamiento sobre Columna Hº Aº Salida Trifásica > 25

KVA c/u 36 $ 1.148,31 $ 41.339,23 Seccionamientos de MT

14.1 Seccionamiento Trifásico 13,2 KV sobre Columna Hº Aº CC MN 111 c/u 3 $ 6.496,74 $ 19.490,22 14

14.2 Seccionadores de MT - Repuestos- Conjunto de 3 seccionadores, idem a los del item 14.1 c/u 4 $ 4.678,00 $ 18.712,00

Total Rubro 11 $ 79.541,45 Rubro 12 - Puesta a Tierra de Servicios y Seguridad - Provisión y Montaje

Puesta a Tierra 15.1 Puesta a Tierra de Seguridad c/u 18 $ 7.449,57 $ 134.092,21 15.2 Puesta a Tierra de Servicio c/u 18 $ 4.651,53 $ 83.727,52 15 15.3 Puesta a Tierra de Columna de Hº Aº c/u 90 $ 3.738,93 $ 336.503,32

Total Rubro 12 $ 554.323,05 Rubro 13 - Generales

Generales 16.1 Conexiones y Puentes c /Montaje Gb. 1 $ 51.538,05 $ 51.538,05 16.2 Ensayos y Puesta en Servicio Gb. 1 $ 25.769,02 $ 25.769,02 16 16.3 Planos Conforme a Obra Gb. 1 $ 41.230,44 $ 41.230,44

Total Rubro 13 $ 118.537,51

Monto Total sin IVA (valores definidos a mes de Marzo 2.013) $ 5.310.544,73


MINISTERIO DE ENERGÍA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS

ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN LEY PROVINCIAL N° 0687/72 DE OBRAS PÚBLICAS


SECCIÓN II - E – MODELO DE PLANILLA PARA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

��





E – MODELO DE PLANILLA PARA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

En los conceptos A), B) y C) se incluirán únicamente los costos directos y se agregará toda la información que el oferente considere conveniente para una mejor comprensión del análisis solicitado.-

N° Concepto Unidad Cant. Unitario sin IVA

Subtotal

1 Materiales

(Deberán consignarse los precios unitarios y las cantidades de cada uno de los materiales que componen el ítem)

2 Mano de Obra (Se indicará el rendimiento del personal y los jornales deberán respetar la Legislación vigente)

3 Equipos y / Herramientas (Deberá detallarse el rendimiento de los equipos y los costos unitarios considerados, adjuntando detalle del cual surgen dichos costos unitarios)

4 Otros Costos (Servicios de Terceros) (Estudios de Suelos, Estudios Eléctricos, Servicios de Traslado, Ensayos, etc.)

5 Costos Indirectos de Obra (Expresar como % de 1 + 2 + 3 + 4) (Se deberán mencionar los conceptos incluidos dentro del porcentaje indicado por el oferente: Jefe de Obra, Obrador, Cerco, Cartel de Obra, etc.)

A Subtotal Costo – Costo (Costo Industrial = 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

B Gastos generales (Expresar como % de A) Se deberán mencionar los conceptos incluidos dentro del porcentaje indicado por el oferente (Respetando la definición del apartado 3.3.13.4 del Pliego General Único para la Contratación de Obras Públicas)

C Subtotal ( A + B )

D Beneficio (Expresar como % de C) E Gastos Financieros (Expresar como % de C) F Subtotal (C + D + E)

G Impuestos, excepto el IVA (Expresar como % de F) (Se deberán mencionar todos los conceptos incluidos dentro del porcentaje indicado por el oferente)

H TOTAL PRECIO DEL ITEM SIN IVA ( F + G ) Precio unitario sin IVA determinado a valores del mes de _______ del año _____.-

PROVINCIA DEL NEUQUÉN MINISTERIO DE ENERGÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS




SECCIÓN II - F - MODELOS DE CONTRATOS





F - MODELOS DE CONTRATOS 1 - CONTRATO BÁSICO: El ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN, reformulado por Ley Provincial n° 2386/02, representado en este acto por el Ing. Omar Alejandro PALAVECINO (DNI 14.761.389), en su carácter de Presidente del Directorio, con sujeción a la Ley n° 0687/72 y Decretos Reglamentarios; encomienda a la Empresa _________________, representada en este acto por _________________ (D.N.I. n° __________), en su carácter de __________, de conformidad con las actuaciones obrantes en el expediente n° ____-_____/__, referido a la Licitación Pública n° ___/__ y adjudicación de la obra: "______________________________"; la ejecución por el sistema de ____________________________________, de todos los trabajos de resultado comprometido hasta su total terminación; en un todo de acuerdo con la documentación que sirvió de base para el correspondiente remate y su oferta incorporados al expediente citado y que integran en un todo la relación contractual. Para mejor aclaración se individualizan a continuación: 1) El Pliego General Único de Bases y Condiciones para la contratación de Obras Públicas y el de Especificaciones Particulares que se aprobó para la obra; 2) Los planos y planillas de la Licitación; 3) Las Especificaciones Técnicas Particulares y Generales de la obra; 4) Las aclaraciones, normas e instrucciones complementarias de los documentos de Licitación que el E.P.E.N. hubiera hecho conocer por escrito a los interesados antes de la fecha de apertura, ya sea a requerimiento de estos o de oficio; 5) El Presupuesto Oficial de la obra cuando así corresponda en razón del sistema de contratación y la Memoria Descriptiva; 6) La Oferta; 7) El acto de adjudicación; 8) La Orden de comienzo de los trabajos; 9) El Acta de Iniciación; 10) El Plan de Diagrama de ejecución de la obra aprobado por la Administración; 11) Las órdenes de servicio que por escrito imparta la inspección; 12) Los planos complementarios que el Comitente entregue a la Contratista durante la ejecución de la obra y los preparados por esta que fueran aprobados por aquel; 13) Los comprobantes de trabajos adicionales o modificaciones ordenadas por autoridad competente. La Prelación de los documentos citados está sujeta a lo dispuesto en el Artículo 24° del Decreto n° 0108/72 y las siguientes Cláusulas:------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PRIMERA: El monto total de la Obra motivo del presente Contrato es de Pesos _______________________________________ más el Impuesto al Valor Agregado ($___________ + I.V.A.), a valores del mes de __________ del año _____.------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEGUNDA: El plazo fijado para la entrega de la Obra, totalmente terminada y en condiciones de funcionamiento, es de _____________ (___) días corridos, contados en la forma establecida en el Pliego General Único de Bases y Condiciones.-------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TERCERA: La garantía contractual del 5% (cinco por ciento) sobre el monto del presente contrato asciende a la suma de Pesos ____________________ ($______) y ha sido constituida mediante ______________________ n° ______ extendida por __________________________ por un valor de $ __________.----------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CUARTA: Ambas partes hacen expresa declaración que para cualquier cuestión judicial que se suscite, aceptan la competencia especial establecida en el artículo n° 241 de la Constitución Provincial, y al efecto constituyen domicilio legal en la ciudad de Neuquén: la Empresa en calle ______________ n° _____ y el E.P.E.N. en calle Rioja n° 385.------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QUINTA: En conocimiento de sus obligaciones y derechos, y como prueba de conformidad con lo convenido, ambas partes suscriben 3 (tres) ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Neuquén, a los ___ días del mes de ________ del año dos mil ____.--------------------------------------------------------------------------------------------





F - MODELOS DE CONTRATOS

2 - CONTRATO DEDUCTIVO: El ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN, reformulado por Ley Provincial n° 2386/02, representado en este acto por el Ing.Omar Alejandro PALAVECINO (DNI 14.761.389), en su carácter de Presidente del Directorio, y la Empresa ______________________, representada en este acto por ________________ (D.N.I. n° __________), en su carácter de _____________, de conformidad con las actuaciones obrantes en el expediente que se cita a continuación, acuerdan celebrar el presente CONVENIO COMPLEMENTARIO por Supresión de Tareas (Deductivo n° __) del Contrato que fuera suscripto entre ambas partes con fecha __ de ______ de ________, para la ejecución de la obra: "________________________________________________", que fuera adjudicada por Resolución P. n° ____/__ y tramitada por expediente n° __________/__, el que se regirá por el citado Contrato y las siguientes cláusulas:-------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PRIMERA: El ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN y la Empresa _____________ aceptan las alteraciones introducidas a las condiciones establecidas originalmente para la ejecución de la obra citada y las constancias obrantes en el Alcance n° ___/__ del citado expediente, al que declaran parte integrante del presente.--------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEGUNDA: Se conviene, de acuerdo a los artículos 45° y 46° de la Ley n° 0687 de Obras Públicas, la reducción al monto contractual por supresión de trabajos en Pesos _______________ más el Impuesto al Valor Agregado ($ ________ + I.V.A.), a valores del mes de _________ del año ____,manteniéndose los precios contractuales para la parte a ejecutar.--------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TERCERA: Por este acto, mediante su expresa conformidad, ambas partes dejan sin efecto la Cláusula Primera del Contrato Original, la que quedará redactada en sustitución de aquella de la siguiente manera:---------------------------------------------------------------------------

"PRIMERA: El monto total de la Obra motivo del presente Contrato es de Pesos ____________________________ más el Impuesto al Valor Agregado ($___________ + I.V.A.), a valores del mes de ________ del año ____”.-------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- De común acuerdo las partes intervinientes ratifican, a todos los efectos derivados del cumplimiento del presente Convenio Complementario, la jurisdicción y domicilios establecidos en el Contrato Original.------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Como prueba de conformidad y en conocimiento de sus obligaciones y derechos, ambas partes suscriben tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Neuquén a los __ días del mes de _____ del año dos mil _____.---------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





F - MODELOS DE CONTRATOS

3 - CONTRATO ADICIONAL: El ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN, reformulado por Ley Provincial n° 2386/02, representado en este acto por el Ing. Omar Alejandro PALAVECINO (DNI 14.761.389), en su carácter de Presidente del Directorio, y la Empresa ______________________, representada en este acto por ________________ (D.N.I. n° __________), en su carácter de _____________, de conformidad con las actuaciones obrantes en el expediente que se cita a continuación, acuerdan celebrar el presente CONVENIO COMPLEMENTARIO por trabajos ADICIONALES (Adicional n° __) del Contrato que fuera suscripto entre ambas partes con fecha __ de ______ de ________, para la ejecución de la obra: "________________________________________________", que fuera adjudicada por Resolución P. n° ____/__ y tramitada por expediente n° __________/__, el que se regirá por el citado Contrato y las siguientes cláusulas:-------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PRIMERA: El ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN y la Empresa ___________ aceptan los trabajos adicionales en la obra de referencia, que resultan de las actuaciones que obran en el Alcance n° ___/__ del citado expediente, al que declaran parte integrante del presente.--------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEGUNDA: Se conviene, de acuerdo a los artículos 45° y 46° de la Ley n° 0687 de Obras Públicas, establecer a favor de la Empresa __________, el aumento adicional del monto contractual en Pesos _____________ más el Impuesto al Valor Agregado ($ ________ + I.V.A.), a valores del mes de _________ del año ____.------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TERCERA: Cláusula para adicionales que se ejecutan en conjunto con la obra básica: Como consecuencia de estas tareas se conviene una ampliación del plazo contractual de _____________ (__) días corridos, quedando en consecuencia como fecha de terminación prevista el día __ de _________ del año _____.---------------------------------------- Cláusula para adicionales independientes de la obra básica: Para la ejecución de estos trabajos adicionales se establece un plazo de ejecución de ____________ ____________ (__) días corridos, a computar en forma independiente del plazo original del contrato.- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CUARTA: La Garantía de Contrato del 5% (cinco por ciento) sobre el monto del presente asciende a la suma de Pesos ____________________ ($____________) y ha sido cubierta mediante _____________ extendida por _______________.---------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- De común acuerdo, las partes intervinientes ratifican a todos los efectos derivados del cumplimiento del presente Convenio Complementario, la jurisdicción y domicilios establecidos en el Contrato Original.------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Como prueba de conformidad y en conocimiento de sus obligaciones y derechos, ambas partes suscriben tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Neuquén a los __ días del mes de ________ del año dos mil _____.----------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





F - MODELOS DE CONTRATOS 4 - CONSTITUTO POSESORIO: En la Provincia del Neuquén, en la obra denominada "__________________________________________", a los ____ días del mes de ___________ del año ________, el Señor (Miembro de la Inspección), en representación del ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN, en cumplimiento de lo dispuesto por el acápite 3.3.14.2 del Pliego General Único de Bases y Condiciones para la Contratación de Obras Públicas, y el Sr. (Representante de la Empresa), se constituyen en los depósitos de la obra citada, que ejecuta la Empresa ____________________, y se procede a comprobar la existencia del acopio del siguiente material destinado a la mencionada obra, a saber: (describir el material en cuestión) _______________________________.-------------------------------------------------------------------- -----Las partes dejan establecido por el presente, que este acto tiene por fin dejar debidamente perfeccionado el "Constituto Posesorio", mediante el cual se declara formalmente que el material puntualizado precedentemente pasa a ser de propiedad de la Administración, en su carácter de propietario de la obra, acordándose, en consecuencia, que la Empresa ________________, en su carácter de Contratista Principal, se constituye en depositario de ese material con la permanente prohibición, resultante del carácter de tal, de no poder disponer de los elementos premencionados sino para incorporarlos a la obra en construcción que ha quedado individualizada en este acto. La inobservancia de la prohibición señalada hará incurrir a la firma infractora en las consiguientes responsabilidades civiles y penales, de las que queda la misma debidamente notificada.----------------------------------------------------------------------------------------- -----Sin perjuicio de lo dicho, la Empresa _________________, se compromete a tomar a su cargo un seguro por la totalidad del material, amparándolo contra todo riesgo de robo e incendio; dicho seguro deberá cubrir un lapso igual al que se prevea que tardará en quedar adherido a las obras, y la póliza respectiva deberá formalizarse ante Compañía Aseguradora Argentina.----------------------------------------------------------------------------------------- ------En prueba de conformidad, firman los comparecientes cuatro ejemplares del presente Acta, quedando el original y dos copias en poder de la Administración, y el restante en poder de (Nombre y apellido del Representante de la Empresa Contratista).--- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------






SECCIÓN II - G – PLANILLA DE

PERSONAL OCUPADO EN OBRA

Denominación de la obra:

Empresa:

Ubicación:

Monto Contrato:

Fecha Inicio: Mes Base:

% Obra ejecutado: Plazo Obra:

Ejecución del mes y año:

Pro

fesi

onal

es

Técn

icos

Adm

inis

trativ

os

Cap

atac

es

Ofic

ial E

spec

ializ

.

Ofic

ial

Med

io O

ficia

l

Ayu

dant

e

Otro

s

Referencias PROF TECN ADMIN CAPT OFESP OFIC MEDOF AYUD OTR

A B A+B

ApellidoFecha Ingreso

Sexo (M ó F)

Firma y sello Representante Técnico de la Empresa Firma y sello Inspector de la Obra

SECCION II -G DECLARACIÓN JURADA DE PERSONAL OCUPADO EN OBRAS


Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN.)

Sub

tota

l

Sub

tota

l

Tota

l

Personal Extranjero

Nombres Domicilio

A B

Personal.Arg. o Naturalizado

Ocupacion ó Puesto

(s/Referencias)

Fecha Nacimiento

Tipo y N° Documento

Nacionalidad






SECCIÓN II - H – CERTIFICADO DE VISITA AL EMPLAZAMIENTO





SECCIÓN II: - DE LA PROPUESTA: H – CERTIFICADO DE VISITA AL EMPLAZAMIENTO

Mediante la presente CERTIFICO que el Señor _____________________, representante de la Empresa _________________, ha visitado las instalaciones y los lugares donde se ejecutará la obra: “SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A A.F.R. NUEVOS PARCELEROS EN LA LOCALIDAD DE CENTENARIO”.------------------------------------------- Se extiende el presente a pedido del interesado y con el único fin de ser presentado como parte de la oferta en la Licitación Pública n° ____/2.013, de acuerdo a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.------------------------------------------------------------------------------ CENTENARIO: ____ de __________ de 2013.-

PROVINCIA DEL NEUQUEN MINISTERIO DE ENERGIA Y SEVICIOS PUBLICOS


� � � � � ��


OBRA: “SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A A. F. R. NUEVOS PARCELEROS EN LA LOCALIDAD DE CENTENARIO”.

SECCION II-I – PLANILLLAS DE DATOS GARANTIZADOS

OBRA: Suministro de Energía Eléctrica a A. F. R. Nuevos Parceleros en la localidad de Centenario.

SECCION II-I: PLANILLAS DE DATOS GARANTIZADOS

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

AISLACION ORGANICO PERNO RIGIDO PARA 13,2 KV

DESCRIPCION UN. REQUERIDO OFRECIDO

Características generales

Fabricante

Normas de fabricación y ensayo IRAM 2077

Tipo MN 3a

Material Porcelana

Características dieléctricas

Tensión nominal Kv 13,2

Tensión máxima de servicio kV 14,5

Tensión de contorneo Frec. Ind

En seco kV 75

Bajo Lluvia kV 45

Tensión critica de impulso

Positiva kV

Negativa kV

Tensión de ensayo a frecuencia ind.

Durante un minuto

kV

Tensión de ensayo con onda

1/50 ó 1,5/40

kV

Características Dimensionales

Carga de rotura a la flexión kg 1100

Distancia de fuga mm 300

Largo mm




AISLACION ORGANICO DE RETENCIÓN PARA 13,2 KV


Caracteristicas generales

Fabricante

Modelo (designación de Fábrica)

Tipo Horquilla / Ojal

Normas de fabricación y ensayos

IRAM 2355

IEC 1109

Caracteristicas eléctricas

Tensión nominal KV 13,2

Tensión máxima de servicio KV 15

Tensión de contorneo en seco a F. Ind KV 90

Tensión de contorneo bajo lluvia a F. ind KV 60

Tensión contorneo impulso (positiva) KV 130

Datos Complementarios

Número de aletas N°

Distancia de arco en seco mm 200

Distancia de pérdidas mm 400

Longitud nominal aprox .mm 345

Nivel de radiointerferencia Db

Carga mecánica nominal KN 45

Diámetro máximo .mm

Vida util Años

Material de las aletas Caucho de siliconas

Material de los herrajes

Aluminio de alta resistencia

o

Fundicion H°G°





CONDUCTOR DESNUDO DE ALEACION DE ALUMINIO

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS 1 de 2


Características generales del cable

Fabricante

Modelo (designación de fábrica)

Material -- Aleación de aluminio

Año del diseño del modelo

Normas de fabricación y ensayo -- IRAM 2212

Características eométricas del cable

Diámetro del cable completo mm 7,6

Sección nominal mm2 35

Sección efectiva mm2 34,91

Cantidad de alambres n° 7

Diametro alambre elemental mm 2,52

Relación de Cableado

Características eléctricas

Resistencia electrica a 20°C en corriente continua

ohm/km 0,944

Coeficiente de variación de la resistividad

1/°C

Resistividad del alambre a 20°C ohm/ mm2




PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS 2 de 2


Características mecánicas

Peso Especifico kg/dm³

Peso del Cable kg/m 0,0956

Coeficiente de dilatación térmica 1/°C

Resistencia a la tracción especifica mínima de los alambres

daN/mm2

Resistencia a la tracción del conductor

daN 978

Modulo de elasticidad final daN/mm2

Bobinas del conductor

Longitud del cable de la bobina m 3.500

Tolerancia en longitud %

Peso de la bobina completa kg

Diámetro de las bobinas mm




PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS 1 1 de 2


Características generales del cable

Fabricante


Material -- Aleación de aluminio

Año del diseño del modelo


Características geométricas del cable

Diametro del cable completo mm 10,8


Seccion efectiva mm2 68,98

Cantidad de alambres n° 19

Diametro alambre elemental mm 2,15



Resistencia electrica a 20°C en corriente continua

ohm/km 0,480

Coeficiente de variación de la resistividad

1/°C

Resistividad del alambre a 20°C ohm/ mm2




PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS 2 2 de 2



Peso Especifico kg/dm³

Peso del Cable kg/m 0,1898

Coeficiente de dilatación térmica

1/°C

Resistencia a la tracción especifica mínima de los alambres

daN/mm2

Resistencia a la tracción del conductor

daN 1933

Modulo de elasticidad final

daN/mm2

Bobinas del conductor

Longitud del cable de la bobina

m 2.000


Peso de la bobina completa

kg

Diametro de las bobinas mm



CONDUCTOR PREENSAMBLADO PARA USO EN REDES DE ENERGIA DE HASTA 1,1 kV


DESCRIPCION UN. S/PLIEGO S/OFERTA

Caracteristicas generales del cable

Fabricante --

Modelo (designación de fábrica) --


Característica solicitada -- 3X35/50/25

Caracteristicas geométricas del cable

Conductor de fase


Cantidad de Alambres N° 7

Diámetro alambre elemental mm

Espesor del aislante mm 1,6

Conductor neutro





Conductor de alumbrado





Número de conductores alumb. 1

Caracteristicas eléctricas del cable

Resistencia eléctrica máximaa 20 °C

Conductor de fase Ohm/km 0,868

Conductor neutro Ohm/km 0,676

Conductor de alumbrado Ohm/km 1,2

Caída de tensión a 90 °C y factor de potencia 0,8 – conductor de fase V/A.km

Caracteristicas mecánicas del cable

Peso del conductor completo kg/km

Bobinas del Conductor

Longitud del cable en la bobina m 500

Tolerancia % +/-5









Fabricante --





Conductor de fase





Conductor neutro





















Tolerancia % +/-5









Fabricante --





Conductor de fase





Conductor neutro





















Tolerancia % +/-5









Fabricante --





Conductor de fase




Espesor del aislante mm 2

Conductor neutro



Diámetro alambre elemental mm 3,02













Caída de tensión a 90 °C y factor de potencia V/A.km 0,66

0,8 – conductor de fase


Peso del conductor completo kg/km 1377



Tolerancia % +/-5





PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS POSTES DE EUCALIPTO PRESERVADOS PARA LINEAS AEREAS DE

ENERGIA

DESCRIPCION

VALOR REQUERIDO

VALOR OFRECIDO

1- Nombre Proveedor

2- Longitud del poste (m) 7,50

3- Diámetro mínimo en la cima (cm) 13

4- Diámetro mínimo en la base (cm) 18

5- Perímetro mínimo en la cima(cm)

6- Perímetro mínimo en la base(cm)

7- Preservador propuesto

a) creosota X

8- Método de impregnación vacío-presión

9- Capacidad de impregnación de la planta (postes/día)



PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS POSTES DE EUCALIPTO PRESERVADOS PARA LINEAS AEREAS DE

ENERGIA

DESCRIPCION

VALOR REQUERIDO

VALOR OFRECIDO

1- Nombre Proveedor

2- Longitud del poste (m) 11

3- Diámetro mínimo en la cima (cm) 15,5

4- Diámetro mínimo en la base (cm) 22

5- Perímetro mínimo en la cima(cm)

6- Perímetro mínimo en la base(cm)

7- Preservador propuesto

a) creosota X

8- Método de impregnación vacío-presión

9- Capacidad de impregnación de la planta (postes/día)



CABLE PARA RIENDA TIPO MN 101



Caracteristicas generales del Cable

Fabricante


Norma de fabricación y ensayo IRAM 722

Material -- Acero galvanizado

Características físicas del Cable

Formación 1x19

Diámetro nominal del cordón mm 9 a 10,5

Diámetro nominal del alambre mm 1,8 a 2,1

Sección nominal del cordón mm2

Masa aproximada por metro del cordón Kg.

Carga mínima de rotura efectiva del cordón daN 4900 a 7400

Rango de resistencia a la tracción del alambre daN/mm2 100/120

Longitud de expedición

Longitud del cable en la bobina M 2.000

Tolerancia % +/- 5

Peso de la bobina completa Kg.

Diámetro de la bobina mm



CABLE PARA RIENDA TIPO MN 100



Caracteristicas generales del Cable

Fabricante


Norma de fabricación y ensayo IRAM 722

Material -- Acero galvanizado

Características físicas del Cable

Formación 1x7

Diámetro nominal del cordón mm 6 a 7,5

Diámetro nominal del alambre mm 2 a 2,5

Sección nominal del cordón mm2

Masa aproximada por metro del cordón Kg.

Carga mínima de rotura efectiva del cordón daN 2150 a 4000

Rango de resistencia a la tracción del alambre daN/mm2 100/120


Longitud del cable en la bobina M 2.000

Tolerancia % +/- 5

Peso de la bobina completa Kg.

Diámetro de la bobina mm




AISLADOR MN 20



Fabricante

Normas de fabricación y ensayo

IRAM

2237

ANSI

Tipo MN 20

Material Porcelana


Tensión de contorneo en seco kV

Tensión de contorneo bajo lluvia

kV


Altura mm

Diámetro mm

Carga de rotura kg 5.000

Peso por unidad kg




AISLADOR MN 21

DESCRIPCION

UN. REQUERIDO OFRECIDO


Fabricante


IRAM

2237

ANSI

Tipo MN 21

Material Porcelana


Tensión de contorneo en seco kV

Tensión de contorneo bajo lluvia

kV


Altura mm

Diámetro mm

Carga de rotura kg 10.000

Peso por unidad kg



PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS TRANSFORMADORES TRIFASICOS PARA SISTEMAS DE DISTRIBUCION

1 de 3



Fabricante


Año de Fabricación del modelo

Tipo I

Normas de fabricación y ensayo IRAM 2250


Potencia nominal kVA 100

Tensión nominal primaria kV 13,2

Tensión máxima primaria kV 14,5

Tensión secundaria en vacío

1) de fase volt 231

2) de línea volt 400

Frecuencia nominal del sistema Hz 50

Intensidad nominal primaria Amp

Intensidad nominal secundaria Amp

Tensión de cortocircuito a 75°C a

corriente nominal

% 4

Corriente de vacío a

1) 95 % Un Amp

2) 100 % Un Amp

3) 105 % Un Amp




2 de 3


Perdidas de cortocircuito a plena

carga referidas a 75 °C

W 1750

Perdidas en vacío W 350

Grupo de conexión Dy11

Sobreelevación máxima de temp.

Carga nominal a temp. ambiente 45°C en los arrollamientos

°C

Resistencia mínima de aislación con megóhmetro de 2500 volt. 20°C

a) Primario - Secundario M�

b) Primario - masa M�

c) Secundario - masa M�

Sección real cond. Primario mm2

Sección real cond. Secundario mm2

Otras Características

Tipo de servicio Cont.

Aislación Aceite

Características del aceite Clase A tipo II S/IRAM

2026

Refrigeración Natural

Conmutador sin carga +/- % U 2 x 2,5

Material de los arrollamientos Cobre

Nivel de ruido (s/IRAM 2437)




3 de 3



Alto total mm

Ancho total mm

Volumen de aceite Lts

Masa total transformador c/aceite kg

Masa Núcleo kg

Accesorios

Descargadores a varilla SI

Grifo de purga SI

Placa de Características SI

Grifo para tonas de muestras SI

Tapón para llenado de aceite SI

Ruedas sin pestañas NO

Tanque de expansión SI

Nivel de aceite magnético NO

Deshidratador SI

Relevador BUCHHOLZ NO

Vaina para termómetro NO

Cajas de conexiones NO

Termómetro a cuadrante c/contactos de alarma y desenganche

NO



PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS TRANSFORMADORES TRIFASICOS PARA SISTEMAS DE ELECTRIFICACION RURAL

CON TENSION PRIMARIA NOMINAL DE 13,2 KV

1 de 2



Fabricante



Normas de fabricación y ensayo IRAM

2247






1) de fase volt 231




corriente nominal

% 4,5

Corriente de vacío a:

3) 100 % Un Amp

4) 105 % Un

Amp





2 de 2




W 650




Aislación Aceite

Características del aceite aislante

S/IRAM

2026


Conmutador sin carga +/- % U 5



Alto total mm

Ancho total mm


Masa total transformador c/aceite kg





1 de 2



Fabricante



Normas de fabricación y ensayo IRAM

2247






5) de fase volt 231




corriente nominal

% 4,5


7) 100 % Un Amp

8) 105 % Un Amp





2 de 2




W 1050




Aislación Aceite


S/IRAM

2026





Alto total mm

Ancho total mm


Masa total transformador c/aceite

kg





1 de 2



Fabricante




IRAM

2247






9) de fase volt 231




corriente nominal

% 4,5


11) 100 % Un Amp

12) 105 % Un Amp





2 de 2




W 1450




Aislación Aceite


S/IRAM

2026





Alto total mm

Ancho total mm


Masa total transformador c/aceite

kg



PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS DESCARGADOR DE SOBRETENSION

DDEESSCCRRIIPPCCIIOONN UUNN.. RREEQQUUEERRIIDDOO OOFFRREECCIIDDOO

CCaarraacctteerriissttiiccaass ggeenneerraalleess

FFaabbrriiccaannttee

MMooddeelloo ((ddeessiiggnnaacciióónn ddee ffáábbrriiccaa))

TTiippoo OO ZZnn

NNoorrmmaass ddee ffaabbrriiccaacciióónn yy eennssaayyoo IIRRAAMM 22447722

CCaarraacctteerriissttiiccaass eellééccttrriiccaass

TTeennssiióónn nnoommiinnaall kkVV 1155

CCoorrrriieennttee nnoommiinnaall ddee DDeessccaarrggaa kkAAccrr 1100

FFrreeccuueenncciiaa nnoommiinnaall HHzz 5500

TTeennssiióónn rreessiidduuaall mmááxx..

((oonnddaa ddee iimmppuullssoo 88//2200 mmiiccrroo sseegg))

kkVVcc

5533

TTeennssiióónn ddee eennssaayyoo ddee aaiissll.. BBaajjoo lllluuvviiaa dduurraannttee uunn mmiinnuuttoo aa 5500 HHzz

kkVV

TTeennssiióónn ddee ooppeerraacciióónn ppeerrmmaanneennttee ((MMCCOOVV))

kkvveeff

1122,,77

DDaattooss CCoommpplleemmeennttaarriiooss

PPeessoo kkgg

DDiimmeennssiioonneess mmmm

AAllttuurraa mmááxxiimmaa ddee iinnssttaallaacciióónn mmssnnmm 11000000

AAbbrraazzaaddeerraass ppaarraa mmoonnttaajjee ssoobbrree ccrruucceettaass ddee hhoorrmmiiggoonn oo mmaaddeerraa

SSII

DDeesslliiggaaddoorr SSII




SECCIONADOR FUSIBLE AUTODESCONECTADOR PARA MEDIA TENSION

Concepto Unidad Requerido Ofrecid

o

DATOS GENERALES:

Fabricante.

Normas fabricación y ensayos IRAM/ANSI

Montaje s/cruceta madera

Tipo. XS

Modelo (Designación de Fábrica)

Año de fabricación

Nacionalidad material ofrecido

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Tensión nominal (Un) Kv 13,2

Tensión máxima de servicio Kv 15

Corriente nominal (In) A 100

Frecuencia Nominal Hz 50

Poder de interrupción asimétrico medio KA 16

Tensión máxima de ensayo a frecuencia industrial 1 minuto

KV 38

Tensión de impulso KV 95

Valor de sobreelevación de temp.

de los contactos (s/Norma ANSI 37-42)

º C




SECCIONADOR UNIPOLAR A CUCHILLAS MN 237

Nº Concepto Requerido Ofrecido

1 DATOS GENERALES:

1.1 Fabricante.

1.2 Normas de fabricación y ensayos. IRAM

1.3 Tipo. intemperie

1.4 Modelo. MN 237

2 CARACTERISTICAS GENERALES:

2.1 Tensión nominal de servicio 500

2.2 Tensión máxima de servicio 600

2.3 Intensidad Nominal 400

2.4 Tensión de ensayo a Frecuencia industrial 1 minuto bajo lluvia 2

2.5 Frecuencia nominal 50

2.6 Accionamiento a pértiga

2.7 Peso

2.8 Sobreelev.temperatura contactos

2.9 Tipo de contacto Plano

2.10 Material cuchillas Bronce duro plateado

2.11 Terminación superficial zona de contactos

2.12 Material del cuerpo principal



JABALINAS DE ACERO - COBRE



Caracteristicas generales

Fabricante


Año de fabricación


IRAM

2309

Denominación según IRAM

L 1820 - 250

Caracteristicas dimensionales

Diámetro nominal mm 16.2

Tolerancia del diámetro mm +/-0,2

Longitud mm 2.000

Tolerancia de la longitud mm +/-50

Espesor de la capa de Cu micrones > 250

Rotulado según IRAM

si



CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO



Características generales del Cable

Fabricante --


Material Cobre

Duro


Características geométricas del cable

Diámetro del cable completo mm


Sección efectiva mm2

Cantidad de alambres N° 7

Diámetro alambre elemental mm 2,52


Características Eléctricas

Resistencia eléctrica 20°C en

Corriente Continua Ohm/Km 0,518

Coef. De variac. de la

resistividad 1/°C

Resistividad del alambre a 20°C ohm mm


Peso específico kg/dm3

Peso del cable kg/m 0,314

Coef. De dilatación térmica lineal 1/°C

Resist. a la tracción especif. Mín. De los alambres daN/mm2

Resist. a la tracción del conductor daN

Módulo de elasticidad final daN/mm2









CONDUCTORES DE ACERO RECUBIERTOS DE COBRE


Caracteristicas generales del

Alambre

Fabricante --

Modelo (designación de fábrica )

--


-- IRAM

Caracteristicas mecánicas


Sección Real mm² 34,93


Diámetro alambre mm 2,52

Diámetro del conductor mm 7,6

Peso del Conductor Kg/Km 286,7

Módulo de elasticidad daN/mm2

Carga de rotura Kg.

Caracteristicas eléctricas del

Cable

Resistencia eléctrica Ohm/km 1,84


Longitud de cada rollo mts 500



PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS Maderas para SET’s




Crucetas de MT






SECCIÓN II - J – INDICES DE REDETERMINACION DE PRECIOS






SECCIÓN III - DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEL PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES DE LA OBRA



ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN LEY PROVINCIAL Nº 0687/72 DE OBRAS PÚBLICAS

S E C C I Ó N I I I:

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEL PLIEGO

PARTICULAR DE CONDICIONES DE LA OBRA

ORDENAMIENTO: Art. 1°: Objeto – Limitación Especial de esta Licitación Art. 2°: Interpretaciones Art. 3°: Sistema de Contratación Art. 4°: Presupuesto Oficial Art. 5°: Plazo de Ejecución Art. 6°: Capacidad de Contratación Anual Art. 7°: Garantía de oferta Art. 8°: Cuenta Bancaria Art. 9°: Análisis de Precios Art. 10°: Variantes: Art. 11°: Entregas Parciales Art. 12°: Régimen de Acopios Art. 13°: Anticipo Financiero Art. 14°: Premios Art. 15°: Régimen para la medición y certificación Art. 16°: Plazo de Pago - Fórmula de descuento por pago anticipado de Certificados – Retención o descuento de multas Art. 17°: Cumplimiento de la legislación laboral y previsional Art. 18°: Representante Técnico Art. 19°: Seguros - Cobertura de riesgos de trabajo Art. 20°: Condiciones Climáticas adversas Art. 21°: Plan de Trabajos Art. 22°: Competencia del Proponente Art. 23°: Documentación y requisitos de la Propuesta Art. 24°: Proyecto Ejecutivo - Planos Art. 25º: Evaluación de la documentación Técnica Art. 26°: Planos Conforme a Obra Art. 27°: Equipo Art. 28°: Transporte Art. 29º: Materiales a proveer por el EPEN Art. 30°: Servicios a Proveer por el Contratista Art. 31°: Trabajos no Previstos Art. 32°: Decreto Provincial n° 2700/00 - - Mejora de Ofertas Igualmente Convenientes Art. 33°: Servicio de Prevención de Riesgos Art. 34°: Prevención de Daños Ambientales y Seguridad Pública Art. 35°: Política Ambiental y Plan de Gestión Ambiental Art. 36°: Ley 2184 sobre Patrimonio Histórico, Arqueológico y Paleontológico Art. 37°: Nacionalidad y Procedencia del Personal Obrero - - Decreto Provincial n° 0172/01 Art. 38°: Planilla de Datos Técnicos Garantizados – Orden de prelación de las Especificaciones de Carácter Técnico

Art. 39°: Autorización para Cruces Art. 40°: Cortes de Energía Art. 41°: Cartel de Obra Art. 42°: Libros a Proveer Art. 43°: Comodidades y movilidad para la Inspección Art. 44°: Repuestos Art. 45°: Certificado de Visita a la Obra Art. 46°: Permisos de Trabajo Art. 47°: Higiene y Seguridad en Obra Art. 48°: Vistas Fotográficas Art. 49°: Redeterminación de Precios - Decreto Provincial n° 1827/09 Art. 50°: Interferencias con Instalaciones Existentes Art. 51°: Intereses Provinciales y del EPEN Art. 52°: Propiedad Intelectual Art. 53°: Acceso a la Información – Confidencialidad





S E C C I Ó N I I I:

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEL PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES DE LA OBRA

Artículo 1°: OBJETO - LIMITACIÓN ESPECIAL DE ESTA LICITACIÓN

a) Objeto de la Licitación Pública: Contratar servicios de una Empresa Constructora para ejecutar en forma completa la obra “SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA a A.F.R. NUEVOS PARCELEROS EN LA LOCALIDAD DE CENTENARIO”, comprendiendo replanteo, planialtimetría, confección del proyecto ejecutivo, provisión de la totalidad de los materiales y transporte hasta el lugar de instalación; la construcción de las obras civiles, mecánicas y eléctricas; el montaje completo; pruebas, ensayos, puesta en servicio y mantenimiento durante el periodo de garantía de la obra; obtención de la Licencia Ambiental y demás habilitaciones y permisos ambientales; tramitar a su exclusivo costo las autorizaciones provinciales y municipales que sean necesarias al proyecto y la obra.-

Para la obtención de la licencia ambiental se deberá elaborar el Informe de Impacto Ambiental y el Plan de gestión Ambiental que culmine con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) aprobada para poder dar inicio a las obras y otros documentos que serán expresamente incorporados en virtud de lo que surja del procedimiento de evaluación de impacto ambiental.- Se consideran como términos de referencia para el Informe Ambiental lo normado en la Ley Provincial Ley 1875 (TO 2267) y reglamentaciones.-

b) Objeto de las presentes Disposiciones Complementarias: Complementan al Pliego

Particular de Condiciones de la Obra (Sección IV - A del presente Pliego).-

c) Limitación Especial de Esta Licitación: Expresamente se pone en conocimiento de todos los oferentes, que los fondos destinados para afrontar las obligaciones que surjan de la presente contratación serán aquellos que se obtengan de la emisión y colocación de los Títulos de Cancelación de Deuda y Financiamiento de Obras (TICAFO) conforme lo establecido por el régimen de la Ley Provincial N° 2820/12 y/o el que oportunamente lo modifique o sustituya; dejando expresamente señalado que la contratación aquí impulsada no se concretará hasta contar con los fondos mencionados.- La Provincia como único ente emisor de los TICAFO posee plenas facultades para decidir, a su solo arbitrio, sobre la conveniencia o no de la emisión y/o colocación parcial y/o total del título, pudiendo en su caso modificar el cronograma que se establezca oportunamente; incluso hasta su suspensión indefinida; sin que ello otorgue ningún tipo de derecho a favor de todos o algunos de los oferentes; pre-adjudicatarios y/o adjudicatarios de este procedimiento de selección.- En caso que cualquier circunstancia impida la obtención total o parcial del financiamiento destinado a ella y/o cualquier otra decisión de la Provincia y/o el Ente Provincial de Energía del Neuquén - EPEN -; que obste a la celebración del presente contrato; habilitará al EPEN para dejar sin efecto ésta licitación sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes ni obligaciones a cargo del EPEN.-

Asimismo, el EPEN podrá rescindir de pleno derecho el presente contrato en caso que cualquier circunstancia (incluso la imposibilidad acceder a la totalidad de la traza) impida la ejecución de la obra, resultando como único efecto emergente el pago de las tareas ejecutadas hasta el momento de la rescisión.- A tal efecto se entenderá que la presentación de la oferta significa que la presente cláusula es de pleno conocimiento y aceptación por parte de todos los oferentes.-

Artículo 2º: INTERPRETACIONES Administración: Debe interpretarse al E.P.E.N. como la figura de la Administración definida en el Pliego General Único de Bases y Condiciones para la Contratación de Obras Públicas (Ley Provincial Nº 0687/72 y su Reglamentación).- Dirección: Cuando en la Ley de Obras Públicas, en su Reglamentación o en el resto de la documentación contractual se hace referencia a la “Dirección”, debe entenderse que se trata de la Gerencia del EPEN de la cual depende la inspección del contrato.- Inspector: Es el Jefe de la Inspección definida en la Ley Nº 0687/72, que representa en la Obra a la Administración del E.P.E.N. Representante del Inspector: El Inspector podrá delegar formalmente parte de sus roles en un representante, Representante del Inspector, quien ejercerá actividades complementarias o supletorias del Inspector, que para las tareas asignadas ejercerá con las mismas atribuciones y responsabilidades que el Inspector.- Comunicaciones entre el E.P.E.N. y el Contratista: Todas las comunicaciones entre el E.P.E.N. y el Contratista, así como las decisiones de la Dirección, serán comunicadas por el Inspector mediante Órdenes de Servicio. El Contratista deberá dirigirse al E.P.E.N. a través del libro de Notas de Pedido.- Artículo 3°: SISTEMA DE CONTRATACIÓN La Obra se contratará bajo la modalidad de Unidad de Medida y Precios Unitarios, salvo los ítems que se indiquen por el Sistema de Alzado por Precio Global. Artículo 4°: PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de Pesos: CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO con 73/100 más el Impuesto al Valor Agregado ($ 5.310.544,73 más I.V.A.) a valores del mes de marzo de 2.013. El mismo incluye la financiación por el plazo de pago y todos los impuestos y conceptos que corresponden de acuerdo a la legislación vigente. La oferta deberá efectuarse en las mismas condiciones, excepto que, para los precios de la propuesta, a todos los efectos se considerará que fueron determinados a la fecha de apertura de las Ofertas.- Artículo 5°: PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo fijado para la ejecución la Obra totalmente terminada y en condiciones de habilitación es de DOSCIENTOS DIEZ (210) días corridos, a contar a partir de la fecha del Acta Inicial de Replanteo.- Artículo 6°: CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN ANUAL Los montos aludidos en el artículo 4º - inciso b) del Pliego Particular de Condiciones de la Obra de la SECCIÓN IV – PARTE A, no podrán ser menores de:

− Capacidad de Contratación: Pesos: ONCE MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO con 33/100 ($ 11.168.581,33).-

− Capacidad Técnica: Pesos: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO

MIL SETECIENTOS CINCUENTA YTRES con 59/100 ($ 6.425.753,12).- − Especialidad: Ingeniería Eléctrica.-

Para concurrir a la Licitación es obligatoria la presentación del Certificado de Habilitación expedido por el Consejo Provincial de Obras Públicas de la Provincia de Neuquén. La Administración se reserva el derecho de solicitar a dicho Consejo la ratificación de capacidad anual cuando las ofertas superen en un 20% al Presupuesto Oficial.- Sin perjuicio de lo anterior, para evaluar las posibilidades de cumplimiento de las distintas empresas, previo a la apertura de las propuestas económicas se efectuará una preselección de los oferentes, evaluando tanto su competencia técnica y sus antecedentes como los medios materiales y humanos con que cuenta para hacer frente a un contrato de estas características.- Artículo 7°: GARANTÍA DE OFERTA La oferta deberá afianzarse mediante una garantía equivalente o superior a la suma de Pesos: SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE con 59/100 ($ 64.257,59).- Artículo 8°: CUENTA BANCARIA La cuenta Bancaria citada en el artículo 4º - inciso a) - apartado 1) del Pliego Particular de Condiciones de la Obra de la SECCION IV – PARTE A, es la siguiente: 119/2 del Banco Provincia del Neuquén – Sucursal Rivadavia - Fondos de Terceros E.P.E.N. Se deberá indicar en la boleta de depósito el número de la Licitación a la cual corresponde, indicando el nombre del oferente.- Artículo 9°: ANÁLISIS DE PRECIOS El Oferente deberá presentar junto con el sobre de Oferta, en forma completa de acuerdo al modelo que integra el Pliego y discriminando detalladamente materiales, mano de obra y equipos, los análisis de precios de todos los ítems y sub-ítems de la Obra. Artículo 10°: VARIANTES Para este contrato no se admitirá la presentación de variantes.- Artículo 11°: ENTREGAS PARCIALES

En el caso que las circunstancias lo aconsejen y exista necesidad del E.P.E.N. de habilitar parcialmente partes de la obra que estén en condiciones de uso, se comunicará al Contratista por orden de servicio con la antelación suficiente.- Artículo 12°: RÉGIMEN DE ACOPIOS No existe Régimen de Acopio para esta Obra.- Artículo 13°: ANTICIPO FINANCIERO El presente artículo complementa el artículo 33° del Pliego Particular de Condiciones de la Obra (Sección IV – Parte A: Condiciones Administrativas y Legales).- Se otorgará un anticipo de fondos del treinta por ciento (30%) del monto total a contratarse. La amortización del anticipo se hará en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 15º de la Ley 0687 de Obras Públicas de la Provincia y su reglamentación.- El plazo de pago establecido para el anticipo es de treinta (30) días corridos contados a partir de la fecha del último de los siguientes eventos:

- Presentación de la correspondiente factura.- - Presentación del Contrato debidamente sellado y con la constancia de pago del

Impuesto de Sellos.- - Presentación de la garantía de anticipo a satisfacción del EPEN (no serán tomadas

en cuenta las fechas de presentación de garantías que requieran correcciones).- Artículo 14°: PREMIOS No existen premios para este contrato.-

Artículo 15°: RÉGIMEN PARA LA MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN

El presente complementa el artículo 6º del Pliego Particular de Condiciones de la Obra (Sección IV – Parte A: Condiciones Administrativas y Legales). La medición para la certificación de la obra, se realizará de acuerdo a las siguientes pautas: Solamente se certificarán tareas que estén totalmente terminadas e incorporadas a obra y que cuenten con la aprobación de la Inspección.- En caso que no se hubier previsto su acopio, los materiales que figuran desglosados en la planilla de propuesta, solamente podrán certificarse en conjunto con el montaje correspondiente.-

Artículo 16°: PLAZO DE PAGO - FÓRMULA DE DESCUENTO POR PAGO ANTICIPADO DE CERTICIPADOS - RETENCIÓN O DESCUENTO DE MULTAS

1.- Plazo de Pago El pago de los Certificados se efectuará a los treinta (30) días corridos contados a partir del primer día del mes siguiente al que fueron realizados los trabajos. El precio ofertado deberá incluir el costo financiero correspondiente al plazo de pago. Si la emisión y/o el pago del Certificado se demoraran por causas imputables al Contratista, éste no tendrá derecho al cobro de intereses por dicha demora (Artículo 57° de la Ley Provincial N° 0687 de Obras Públicas y su Reglamentación).- En tal supuesto, el vencimiento del certificado se trasladará a la última de las siguientes fechas, según cual/es sea/n la/s causas que originaron la demora:

a) A los quince (15) días corridos contados a partir del día siguiente a que el Contratista complete la totalidad de la documentación cuya presentación es requisito para tener derecho al cobro del Certificado.-

b) A los quince (15) días corridos contados a partir del día siguiente a que el Contratista presente la factura correspondiente al Certificado.-

c) A los quince (15) días corridos contados a partir que el Contratista (o su Representante Técnico debidamente autorizado) se presente a firmar el Certificado (conforme establece la Reglamentación del artículo 56° de la Ley N° 0687, los Certificados deben contar con dicha firma).-

Para el pago de cualquier Certificado, será condición necesaria el cumplimiento de la legislación laboral y previsional, en todos los aspectos requeridos en el Art. 17º.-

2.- Pagos Anticipados Si a solicitud del Contratista, el E.P.E.N. decidiera efectuar el pago antes de este plazo, se descontará parte de la financiación prevista mediante la siguiente fórmula:

D = Co . Fo . t / to

Donde:

D = descuento por pago anticipado (en $).

Co = monto del certificado (en $).

Fo = tasa de Interés para Descuento de Certificados de Obra a treinta (30) días del Banco de la Provincia del Neuquén (%).

to = Plazo de Pago según Pliego (en días).

t = tiempo faltante (en días). SE DEJA CONSTANCIA QUE LO ENUNCIADO ANTERIORMENTE NO MODIFICA EL PLAZO DE PAGO ESTIPULADO Y QUE SU APLICACIÓN SERÁ A SOLICITUD DEL CONTRATISTA Y A EXCLUSIVA DECISIÓN DEL E.P.E.N., POR LO QUE EL CONTRATISTA NO DEBE PREVER EN SU OFERTA ESTA POSIBILIDAD.

3.- Retención o Descuento de Multas Para la retención o descuento – según corresponda - de multas será de aplicación la siguiente metodología:

a) Los importes correspondientes a multas preventivas (de carácter reintegrable,

mora en el inicio de la obra y/o incumplimiento al Plan de Trabajos) serán retenidos en el certificado en el cual corresponda su aplicación. Estas multas no tendrán incidencia en el monto de la facturación, que deberá efectuarse por el importe certificado. Dicho importe se devolverá total o parcialmente en oportunidad de cesar o disminuir el incumplimiento que originó la penalidad, o en caso que corresponda la aplicación de multas de tipo no reintegrable de igual o mayor valor.-

b) Las multas no reintegrables (incumplimiento de Órdenes de Servicio, Multa por

Mora en la Terminación, etc.) tampoco incidirán en el monto de la facturación correspondiente al certificado en que se aplican (que deberá realizarse por el total certificado), pero para tener derecho al cobro de dicho certificado el contratista deberá presentar una Nota de Crédito reduciendo el monto a percibir por un importe equivalente al de la multa, discriminando el Impuesto al Valor Agregado de igual modo que en la facturación del certificado.-

Artículo 17°: CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION LABORAL Y PREVISIONAL De acuerdo a lo previsto en el artículo 29° de la Ley N° 0687 /72 de Obras Públicas y su Reglamentación, para tener derecho al cobro de los Certificados el Contratista deberá haber presentado previamente los siguientes elementos, correspondientes a las liquidaciones de sueldos del mes en el que se ejecutaron las tareas que se certifican:

� Listado del personal afectado, indicando Régimen Laboral del mismo, Número de Legajo, Apellido y Nombres, C.U.I.L. y Fecha de Ingreso.-

� Detalle de todo el personal incluido en la DD.JJ. F 931 emitido con el programa distribuido por la AFIP (AFIP-SIJP).-

� Detalle de los conceptos incluidos en cada caso y acreditación del pago de las siguientes Cargas Sociales, hasta la última exigible a la fecha de vencimiento para el pago de cada certificado de obra:

1. Formulario 931.- 2. Ley de Riesgo del Trabajo y Decreto 960/97.- 3. Retenciones y Cuotas Sindicales.- 4. Aporte Registro Nacional de la Industria de la Construcción.- 5. Seguro Colectivo de vida Obligatorio (Decreto 1567/74).- 6. Otras Cargas Sociales.- 7. Fondo de desempleo, si correspondiera.- 8. Planilla de Personal Ocupado en Obra por duplicado, discriminado por

especialidad, de acuerdo al modelo que integra el presente Pliego (SECCIÓN II; PARTE I) la cual deberá estar firmada por el Contratista y su Representante Técnico y tendrá el carácter de Declaración Jurada.-

9. Si existieran Subcontratistas, se deberá presentar la misma documentación que para el Contratista.-

� Listado de los vehículos afectados por el contratista (Livianos y Pesados) y

copias de los siguientes comprobantes: 1. Fotocopia del Título Automotor.- 2. Constancia de pago de seguro de accidente a terceros y transportados por $

2.000.000,00 con subrogación a favor del EPEN.- 3. Verificación Técnica Vehicular vigente o Certificado de Izaje expedida por

ente calificado (cuando corresponda).- 4. Inspección Visual firmada por SySO (Visual Externa).- 5. Tacógrafo (la unidad que corresponda).- 6. En el caso de Vehículos de transporte de personal se deberá acreditar

Carnet profesional del chofer de transporte de personas y constancia de capacitación de manejo defensivo.-

EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LOS REQUISITOS ENUNCIADOS, DETERMINARÁ LA SUSPENSIÓN DE LA EMISIÓN DE LOS CERTIFICADOS, PERDIENDO EL CONTRATISTA EL DERECHO A LA PERCEPCIÓN DE INTERESES POR LA DEMORA. En caso que el contratista recurra a los servicios de Monotributistas, a todos los efectos los mismos serán considerados subcontratistas, y por ello para su contratación deberá solicitar autorización previa del EPEN en los términos del artículo 43° de la Ley Provincial n° 0687 de Obras Públicas y su Reglamentación. Asimismo, el EPEN podrá ordenar el retiro inmediato del Monotributista de la obra ante la mínima duda de que pueda tratarse de una relación laboral encubierta. A fin de poder comprobar esta circunstancia, el Contratista estará obligado a exhibir toda la documentación relativa al Monotributista (contrato, facturas, etc.) cada vez que el Inspector lo solicite.- Artículo 18°: REPRESENTANTE TÉCNICO El Representante Técnico solicitado en el artículo 11° del Pliego Particular de Condiciones de la Obra, (Sección IV – A) deberá ser Ingeniero Electricista, Electromecánico o Industrial con orientación Eléctrica, con una antigüedad mínima en el ejercicio de la profesión de 5 (cinco) años en obras similares a la presente.- Éste y todos los profesionales que se desempeñen en la Obra deberán estar matriculados en el Consejo Profesional de Agrimensura, Geología e Ingeniería de la Provincia de Neuquén, de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial Nº 708.-

Deberán mantener al día el pago de los aranceles y tributos establecidos por ese Consejo. El E.P.E.N. podrá requerir, a través del Inspector, la presentación de los correspondientes comprobantes de pago de matrículas o certificación de matrículas vigentes expedida por el mencionado Consejo Profesional.- El profesional que se desempeñe como Representante Técnico deberá ser propuesto por el Contratista acompañando el "Currículum Vitae" del mismo, en donde se demuestre fehacientemente que ha cumplido similares tareas en Obras de magnitud cualitativa y cuantitativamente equivalentes a las que aquí se licitan.- Deberá contar con la aprobación del E.P.E.N. antes de la iniciación de los trabajos.- Artículo 19º: SEGUROS - COBERTURAS DE RIESGOS DEL TRABAJO El presente complementa y modifica el Artículo 12° del Pliego Particular de Condiciones de la Obra.- Para este Contrato no se solicita Seguro para el personal de la Inspección.- El E.P.E.N. no asumirá responsabilidad civil, fuese esta contractual o extracontractual, por los hechos o actos del Contratista, sus dependientes y/o las cosas afectadas al cumplimiento del Contrato. La Contratista será responsable por los daños y/o perjuicios que ocasionara a terceros por la ejecución de las obras. Al respecto, deberá contratar un SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS POR OBRA EN CONSTRUCCIÓN POR UN IMPORTE MÍNIMO DE PESOS: TRES MILLONES ($ 3.000.000) por acontecimiento, con la respectiva subrogación a favor del Comitente, con vigencia desde la fecha de inicio de los trabajos hasta la fecha prevista para la Recepción Definitiva de la última de las obras que se ejecuten enmarcadas en la presente contratación.- A fin de cubrir los efectos dañosos del personal originados en los RIESGOS DEL TRABAJO, la Contratista deberá presentar la documentación probatoria del cumplimiento del Art. 3° de la Ley 24557 de Riesgos del Trabajo, consistente en:

1) Certificación de Afiliación emitida por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo.- 2) Copia certificada del Contrato de Afiliación, Condiciones Generales y Particulares.- 3) Nómina y N° de C.U.I.L. del personal en relación de dependencia de la Contratista

amparado por el Contrato, en original emitido por la A.R.T., renovando la presentación toda vez que se produzcan altas y/o bajas en la nómina.-

La cobertura tendrá una vigencia igual o mayor al plazo contractual. En caso que operara la finalización de un Contrato de Afiliación durante el transcurso del plazo contractual, la Contratista deberá comunicar al Comitente, mediante carta documento, su intencionalidad de renovar o suscribir un nuevo Contrato de Afiliación con una anticipación de cuarenta y cinco días al vencimiento del anterior.- Los Subcontratistas que la Contratista emplee en la obra cumplirán idénticas obligaciones y requisitos, a excepción de los servicios profesionales unipersonales en calidad de Trabajadores Autónomos. Estos trabajadores, hasta que se produzca la reglamentación que ordene la respectiva afiliación a una A.R.T., presentarán su cobertura por Accidente de Trabajo mediante póliza de seguro a tal fin, con la respectiva subrogación a favor del Comitente (En estos casos la cobertura mínima será de muerte y/o incapacidad parcial y/o total permanente con un mínimo de Pesos Trescientos Mil, con asistencia médica y farmacéutica).- La Contratista emitirá una copia certificada para el Comitente toda vez que se produzca un Subcontrato, realizando todas las actualizaciones de vigencia por ampliación de plazos en los mismos.- El Contratista deberá comunicar al Comitente, dentro de los cinco días de producida, toda modificación del Contrato de Aplicación y/o cambio de ART y/o cualquier otra circunstancia que ocurra durante la vigencia del contrato. La falta de cumplimiento determinará que se interrumpa la obra y se aplique por cada día de mora, la multa prevista en la documentación contractual para el incumplimiento de Órdenes de Servicio.-

Toda la documentación requerida en los párrafos anteriores será entregada al Comitente antes de iniciarse las obras, tareas y/o actividades objeto de este Contrato. Si este requisito no fuere cumplido, se interrumpirá la ejecución de los trabajos y no se abonará a la Contratista ningún importe. Igual procedimiento se adoptará si durante el transcurso de ejecución del Contrato, la Contratista no presentara las constancias mensuales de pago de alícuotas y cuotas pactadas.- El Contratista deberá tomar a su costo la contratación de los seguros correspondientes a los vehículos de su propiedad, de acuerdo con las leyes en vigencia y deberá tener actualizados los registros y documentación pertinentes para su eventual control por parte del EPEN. Las pólizas especificarán que ningún incumplimiento u omisión del Contratista perjudicará los intereses del Comitente, quien será mantenido indemne ante cualquier reclamo de terceros.- En ningún caso se aceptará el llamado “autoseguro”. Será obligación del Contratista efectuar todas las gestiones y ejecutar todos los actos y notificaciones que exijan las pólizas (y la legislación y reglamentación aplicables) en caso de cualquier cuestión, suceso o siniestro.- El Comitente no efectuará ningún pago complementario al Contratista en concepto de seguros, ya sea por prima, ajuste del capital asegurado o agravación del riesgo. La contratación de seguros en ningún modo implicará limitación o sustitución alguna de las responsabilidades del Contratista.- Será obligación del Contratista verificar que todos sus subcontratistas cumplan las exigencias respecto a seguros establecidas en el pliego de la obra, y deberá tener actualizados todos los registros y documentación pertinentes para su eventual control por parte del EPEN.- Las firmas autorizantes de los Contratos de Afiliación, Nóminas de Personal bajo cobertura, y de todas las Pólizas de Seguros deberán ser certificadas por escribano público. En caso de que la certificación provenga de un escribano de extraña jurisdicción, deberá contar además con la correspondiente legalización.- El Contrato de Afiliación a la ART deberá incluir una Cláusula específica de NO REPETICIÓN en contra del Comitente, en tanto las pólizas de seguros deberán incluir una cláusula de subrogación a favor del Comitente.- Toda reclamación presentada ante los Fueros Laboral o Civil por perjuicio derivado de un accidente de trabajo y/o enfermedad profesional sin la/s cobertura/s legalmente establecidas, será de exclusiva responsabilidad de la Contratista.- Artículo 20°: CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS - OTRAS CAUSALES DE AMPLIACIÓN DE PLAZO Sin perjuicio que es obligación del Contratista tomar las providencias para que la obra se ejecute dentro del plazo contractual, el artículo 27° del Pliego Particular de Condiciones de la Obra establece que podrá solicitar prórroga de los plazos cuando exista causa fundada para ello.- Entre otras causales, el inciso 3) de dicho artículo considera que serán causa motivo de la prórroga “…las lluvias u otros fenómenos meteorológicos que asuman características anormales o que no permitan la ejecución de los trabajos…”.- El presente complementa dicho inciso 3), con objeto de establecer que, según sean las particularidades de cada caso, la incidencia de las condiciones climáticas adversas en el plazo contractual podrá tener dos tratamientos diferentes:

a) Veda climática.-

b) Ampliación del plazo de ejecución.-

A continuación se detallan las particularidades de cada caso y las formalidades que deberán respetarse para su tramitación.-

a) Veda climática: El EPEN podrá disponer la “Veda Climática” (entendiendo como tal la prohibición de ejecutar trabajos) cuando a su exclusivo criterio considere que las condiciones climáticas son de tal magnitud o duración que directamente impiden la realización de trabajos o ponen en serio riesgo las condiciones de seguridad y/o la calidad de los mismos.- Esta disposición contractual prevista en las presentes Disposiciones Complementarias es de conocimiento de todos los oferentes previo a formular sus propuestas, por lo que el oferente que finalmente resulte adjudicatario de la obra no podrá argumentar desconocimiento de la misma ni efectuar reclamo alguno por este motivo en los casos en que el EPEN declare la “Veda Climática” e interrumpa la ejecución de los trabajos.- El cómputo del plazo contractual se interrumpirá a partir de la ficha que se establezca en la norma legal que disponga la “Veda Climática”. Dicha norma legal podrá facultar a la Inspección a ordenar el reinicio de los trabajos cuando las condiciones climáticas lo permitan. La orden deberá impartirse con por lo menos diez días corridos de anticipación respecto a la fecha prevista de reinicio. A partir de la fecha del Acta de Reinicio de los trabajos se computará el saldo restante del plazo de obra.- Lo expuesto anteriormente no impide que el Contratista solicite al EPEN que se declare la “Veda Climática” cuando el Organismo hubiera omitido hacerlo y las condiciones climáticas lo justifiquen. En tal supuesto deberá dirigirse por Nota de Pedido a la Inspección a fin de que esta pueda comprobar esta circunstancia.- Cuando la paralización proceda por Orden de Servicio de la Inspección, no será necesaria la comunicación citada.-

b) Ampliación del Plazo de Ejecución: Las condiciones climáticas adversas que no

sean de magnitud ni duración tales que merezcan la “Veda Climática” solamente podrán dar lugar a la ampliación del plazo contractual en las siguientes condiciones:

I) Cuando se trate de fenómenos de magnitud normal para la época, pero

entorpezcan o impidan la ejecución de tareas críticas del Plan de Trabajos convenido, siempre y cuando estas se estén desarrollando en los plazos previstos originalmente sin registrar atraso y las condiciones climáticas sean efectivas y probadamente de magnitud tal que produzcan el efecto mencionado.- En tal supuesto el Contratista deberá dirigirse por Nota de Pedido a la Inspección a fin de que ésta pueda comprobar dicha circunstancia. Por cuestiones de economía administrativa la Inspección podrá tramitar la ampliación solicitada dentro de los sesenta (60) días corridos siguientes, con objeto de agrupar en un único trámite eventos climáticos posteriores que pudieran ocurrir en la zona.- La tramitación se efectuará en base a un Plan de Trabajos que refleje la real disminución del ritmo de obra que provocaron las condiciones climáticas.-

II) Cuando las condiciones climáticas sean de magnitud extraordinaria y superen, en una unidad de tiempo mayor a siete días corridos, la media de los últimos diez (10) años en el lugar de emplazamiento de la obra.-

En tal supuesto el Contratista deberá dirigirse por Nota de Pedido a la Inspección adjuntando registros certificados por autoridad competente de la zona que demuestren la circunstancia mencionada.- Artículo 21°: PLAN DE TRABAJOS

En la documentación se adjuntan un Plan de Trabajos y Curva de Inversiones generales, que constituyen un modelo de los previstos por el Ente. El oferente acompañará a su propuesta un plan de trabajos general y la consecuente curva de inversiones.- El plan se graficará con el valor de cada uno de los trabajos, ubicados en el tiempo y concatenados de manera lógica y coherente, y armonizadas a su vez con el desarrollo global de la obra. Se indicarán todas las fechas importantes de inicio y terminación de las diferentes tareas y entregas de documentación al EPEN, dentro de los plazos estipulados.- El mismo deberá estar en un todo de acuerdo con el punto 3.3.14 del Pliego General Único de Bases y Condiciones para la Contratación de Obras Públicas.- Se deberá acompañar con una memoria descriptiva que exponga los métodos de trabajo, e indicar por cada tarea o conjunto de ellas representadas por una barra de actividades, el equipo mínimo que se afectará a su desarrollo, de manera de poder evaluar si los rendimientos y plazos previstos son factibles de realización.- El análisis del Cronograma servirá, por tanto, durante la evaluación de las Ofertas, para determinar las posibilidades de cumplimiento del plazo de entrega de la obra.- Durante la etapa de Obra dicho Cronograma servirá para la coordinación general de los trabajos y eventos y para la medición de los plazos insumidos y a insumir, con el objeto de asegurar la entrega de la misma en término. La Curva de Inversiones es la que se usará como parámetro global en la certificación mensual de la obra para aplicar la multa por incumplimiento al Plan de Trabajos, que se calculará aplicando el uno por mil (1%) del desfasaje de importes entre ambas curvas (real y prevista) por cada día de desfasaje de plazo entre dichas curvas.- Si la Inspección lo solicitara, el Contratista deberá entregar en forma periódica, cada 60 (sesenta) días corridos, la versión cumplida del Cronograma, indicando las fechas reales del cumplimiento de los eventos que hubieren tenido lugar. Sin perjuicio de ello, toda vez que el Contratista solicite cambios en el Cronograma, podrá hacerlo solamente si existe causa justificada y deberá solicitar su aprobación a la Inspección con 21 (veinte y uno) días de anticipación a la fecha prevista originalmente, acompañando nuevo cronograma.- La omisión de la presentación del plan de Trabajos, tal como en este punto se lo requiere, podrá ser causal de no consideración de la oferta.- Artículo 22°: COMPETENCIA DEL PROPONENTE

Antecedentes Empresarios:

- Resumen de antecedentes (mediante citas verificables) del plantel Gerencial y Profesionales responsables de los sectores relacionados con la ejecución de la obra, con experiencia en ejecución de obras de similares características a la que aquí se licita.-

- Listado completo de equipos necesarios para ejecutar la obra. Si durante la etapa de

evaluación de los oferentes se considera que los equipos propuestos no se corresponden con los necesarios para ejecutar la obra, el EPEN podrá solicitar todas las aclaraciones e información complementaria que considere necesaria. La evaluación de estos antecedentes se efectuará sobre el listado que el EPEN considere adecuado para ejecutar la obra.-

Se evaluará favorablemente a aquellas empresas que hayan ejecutado obras cuyas características principales, destino, magnitud y complejidad tecnológica resulten análogos a la obra licitada.- Art. 23°: DOCUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA Y CRONOGRAMA DE APERTURA

El presente complementa el artículo 4º del Pliego Particular de Condiciones de la Obra de la SECCION IV – PARTE A.- Se detalla a continuación la documentación que deberá contener la Propuesta; su forma de presentación en lo que hace a la envoltura y agrupación.- 23.1 Forma de Presentación: La Documentación de la Propuesta se presentará en un sobre o paquete cerrado, con una única identificación en su exterior, a saber:

LICITACIÓN PÚBLICA Nº _____/ 2013

En su interior se incluirá un SOBRE “A” que contendrá la CARPETA Nº 1 y la CARPETA Nº 2, y también el SOBRE “B” económico.- A continuación se detalla la documentación que contendrá cada uno de los componentes. SOBRE “A” Este sobre tendrá la siguiente inscripción en su exterior:

OBRA: “_____________________________________________”.- APERTURA: DÍA:____ MES: ____ AÑO: 2013 EMPRESA: ___________________________________

SOBRE “A”

Contendrá:

CARPETA Nº 1 a) Comprobantes del depósito de garantía de mantenimiento de la

Propuesta del uno por ciento (1%) del presupuesto oficial, garantía que podrá ser constituida mediante: 1) En efectivo, con depósito en el Banco de la Provincia del Neuquén, en

la cuenta numerada que a ese propósito indique la Repartición licitante, acompañando la boleta pertinente.-

2) En títulos o bonos, aforados a su valor nominal, al portador, de la

deuda pública Nacional o Provincial, siempre que se coticen oficialmente en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. En caso de ejecución de los valores a que se refiere este apartado, se formulará cargo por los gastos que ello ocasione y por la diferencia resultante, si se liquidara bajo la par. Si se liquidara sobre la par se reintegrará al Oferente el excedente que resultase, previa deducción de los gastos de la ejecución, no abonándose intereses por ningún concepto.-

3) Con la afectación de créditos que el Oferente tenga liquidados y al cobro en los Organismos de la Administración Pública Provincial, a cuyo efecto, el interesado deberá presentar en la fecha de la constitución de la garantía, la certificación pertinente, emitida por la Contaduría General de la Provincia.-

4) Con aval bancario expedido por Banco autorizado, constituyéndose en

fiador solidario, liso, llano o principal pagador con renuncia de los beneficios de división y excusión en los términos del artículo 2013º del Código Civil. No deberá contener fecha de vencimiento, allanándose expresamente a la Ley y al Contrato motivo de la misma, aún cuando no fueren pagados por el tomador los valores que demanden su costo.-

5) Con Seguro de Caución, de acuerdo a Pólizas aprobadas por la

Superintendencia de Seguros de la Nación, con los anexos, condiciones generales y particulares, suplementos, adhiriéndose al Decreto Nacional Nº 411/69 o con el texto ordenado según el mismo. Se admitirán también aquellas que se allanen al artículo número 2013º del Código Civil, declarándose fiador solidario que renuncia al beneficio de división o excusión. Todos los documentos integrantes de la póliza serán firmados por el mismo autorizante y vendrán acompañados del recibo de pago original correspondiente por cada una de ellas, cuando las mismas no contengan Cláusulas de validez en tal sentido.-

Las garantías establecidas en los apartados 4) y 5), deberán venir acompañadas para su autenticidad sobre las firmas autorizantes, de la certificación extendida por un escribano público. En caso que la certificación aludida provenga de un escribano de extraña jurisdicción, deberá contar además, con la correspondiente legalización.- Se destaca que a partir de la Ley Nacional n° 23892 (Artículos 7° y 10°) perdió vigencia el Decreto Provincial n° 0494/83. En las garantías se designará como asegurado al ESTADO PROVINCIAL DEL NEUQUÉN - ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN (E.P.E.N.)".-

b) El certificado de habilitación expedido por el CONSEJO PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN con la constancia actualizada que certifique que la Empresa Oferente se halla inscripta, indicando capacidad de contratación anual.- En caso de Oferentes que se presenten transitoriamente, mancomunadamente y/o solidariamente unidos a la Licitación, se adjuntará la declaración expresa de la parte proporcional con que concurren cada una de ellos, agregando las credenciales extendidas por el Consejo de todos los componentes.-

c) Nota constituyendo domicilio legal en la ciudad de Neuquén, y declarando que "para cualquier cuestión judicial que se suscite, corresponde la competencia especial establecida por el artículo 241º de la Constitución de la Provincia" (Formulario de la Sección II-B).-

d) El comprobante de compra de la documentación que sirve de base a la

licitación.-

e) La documentación que sirve de base a la licitación (incluyendo todas las circulares emitidas) y que es puesta a la venta, firmada y sellada en todas sus hojas por los representantes legales y técnicos en prueba que es de pleno conocimiento del Oferente en todas y cada una de las cláusulas, lo que implicará además, su conformidad y aceptación de las mismas.- Dichas firmas deberán venir certificadas ante escribano público. En caso que la certificación aludida provenga de un escribano de extraña jurisdicción, deberá contar además con la correspondiente legalización.- Será responsabilidad de los Proponentes asegurarse de haber recibido todas las Circulares emitidas, consultando en tal sentido al EPEN. No se aceptará descargo ni reclamación por desconocimiento o por falta de recepción de las mismas.-

f) Cuando se presenten Ofertas de sociedades anónimas y cooperativas, se deberá adjuntar: copia del Contrato Social debidamente inscripto en el Registro Público de Comercio, Acta de Asamblea designando al Directorio; Acta de Directorio asignando la distribución de cargos y Acta de Directorio autorizando la presentación de la Oferta.- En caso de otras sociedades comerciales deberá adjuntarse copia del Contrato Social debidamente inscripto en el Registro Público de Comercio y si correspondiese, el poder que faculta al representante a presentarse a la licitación.- Toda la documentación de las sociedades citadas precedentemente y las firmas de sus responsables deberán estar certificadas por ante escribano público y en caso de pertenecer a extraña jurisdicción, la legalización por el Colegio respectivo.- Todo Oferente deberá consignar en su propuesta siglas de las Cajas Nacionales o Provinciales de Previsión con las que está obligado y su Número de Inscripción; igualmente deberá adjuntar el número de C.U.I.T..-

g) Certificado Fiscal para Contratar: A fin de verificar el cumplimiento fiscal y previsional por parte de los Oferentes, éstos solicitarán ante la A.F.I.P. la emisión del Certificado Fiscal para Contratar, en un todo de acuerdo a la Resolución General (A.F.I.P.) N° 135 ó la que en un futuro la modifique o sustituya. A estos efectos, el Oferente deberá adjuntar al momento de la apertura del llamado copia de la solicitud de este certificado, donde conste la recepción por parte de la A.F.I.P. Para la preadjudicación será indispensable contar con el Certificado Fiscal para Contratar, que lo habilita para ser Adjudicatario.-

h) Certificado de Cumplimiento Fiscal para Contratar con el Estado Provincial (Decreto Provincial N° 0171/01): A fin de verificar el cumplimiento fiscal provincial por parte de los Oferentes, éstos solicitarán ante la Dirección Provincial de Rentas, la emisión del Certificado de Cumplimiento Fiscal para Contratar con el Estado Provincial, en un todo de acuerdo a la Resolución N° 572 DPR/00, o la que en un futuro la modifique o sustituya. A estos efectos el Oferente deberá adjuntar al momento de la apertura del llamado, copia del Certificado de Habilitación vigente o en su defecto, copia de la solicitud de dicho certificado, donde conste la recepción de la misma por parte de la DPR.-

El incumplimiento de la obligación que impone el presente Apartado tendrá los efectos del rechazo automático de la Oferta.- Al momento de la preadjudicación o adjudicación, será indispensable contar con el Certificado de Cumplimiento Fiscal habilitado para contratar con el Estado.-

i) Declaración jurada informando los reclamos administrativos y/o judiciales que mantenga el proponente contra la Provincia, así como también el estado de situación de cada uno de ellos, bajo apercibimiento de no ser considerada la propuesta efectuada en caso de omisión y/o falsedad.- En caso de oferentes que se presenten transitoria, mancomunada y/o solidariamente unidos para presentar la propuesta en la licitación, se presentará la declaración jurada del oferente y de cada una de las firmas individuales que lo conforman.-

CARPETA Nº 2 j) Planillas de Datos Técnicos Garantizados según los formularios incluidos

en la Sección II (si se solicitan para la obra).-

k) Memoria Descriptiva de ejecución de los trabajos y un cronograma de obras mensual (sin valorizar).-

l) Lista de máquinas, equipos y personal que afectará a la Obra.-

m) Listado de obras concluidas con éxito y a satisfacción de los

Comitentes - con su certificación - y en ejecución, de análoga naturaleza a la que aquí se licita (Competencia técnica del Oferente) y demás documentación requerida en el artículo 22° de las presentes Disposiciones Complementarias.-

n) Protocolos de Ensayos de Tipo y antecedentes de uso de los materiales

ofrecidos.-

o) Folletos, catálogos y/o cualquier otro elemento que a juicio del Oferente contribuyan a aclarar las características de los materiales ofrecidos.-

p) Versión preliminar del Elenco General de la Documentación del Proyecto.-

q) Certificado de visita al emplazamiento (Sección II-H).-

En caso de presentar Propuestas “Alternativa”, los puntos enumerados desde i) hasta o) deberán ser satisfechos para cada una de ellas y agrupados en carpetas separadas y perfectamente identificadas.-

SOBRE “B” Este sobre estará CERRADO, FIRMADO Y LACRADO y contendrá la propuesta económica, con la siguiente inscripción en su exterior:

OBRA: “____________________________________________”.- APERTURA: DÍA:____ MES: ____ AÑO: ____ EMPRESA: __________________________________

SOBRE “B” En su interior se incluirá únicamente:

r) La Fórmula de Propuesta, según modelo de la Sección II-A debidamente completa.-

s) Planillas de Cotización, según el formulario de la Sección II-C completo, incluyendo los precios de todos los ítems y subítems que contiene la Obra.-

t) Análisis de Precios Unitarios, en forma completa y detallada, de acuerdo al modelo incluido en la Sección II-E y discriminando detalladamente materiales y mano de obra de todos los subítems a contratar.-

u) Plan de Trabajos valorizado.-

v) Plan gráfico de Inversiones Mensuales; porcentual y valorizado.-

w) Plan de acopio, si para el contrato estuviera previsto el acopio de materiales.-

23.2 Condiciones de Rechazo de las Ofertas Las Propuestas que no cumplan con lo indicado para los apartados a); b); h); q) y/o carezcan del SOBRE “B”, serán rechazadas en forma indeclinable en el mismo Acto de Recepción y Apertura.- Las Propuestas que habiendo precalificado no contengan lo requerido en los puntos r) y s) al abrir el correspondiente SOBRE “B” según cronograma, serán igualmente rechazadas en forma indeclinable en el Acto de Apertura de este Sobre.- Respecto a la documentación cuya omisión no es causal de rechazo automático de las Ofertas, resulta de aplicación el Decreto Provincial N° 2229/85, el cual sustituyó el último párrafo del inciso 6) del artículo 13° de los Decretos Reglamentarios de la Ley Provincial N° 0687 de Obras Públicas por el siguiente texto: “La omisión de los requisitos exigidos en los restantes incisos podrá ser suplida dentro del término de dos días hábiles desde la clausura del acto licitatorio, transcurrido el cual sin que la omisión haya sido subsanada, la Administración podrá disponer el rechazo de la propuesta. Si por razones de conveniencia no se procediera al rechazo, la Administración podrá intimar al Oferente para su cumplimento dentro de los tres días hábiles de notificado, en cuyo caso se considerará la falta de cumplimiento en tiempo y forma, como retiro de la Oferta, quedando el Oferente sujeto a las penalidades previstas por el artículo 21° y concordantes de la Ley”.- En los casos que durante el análisis de las propuestas el EPEN solicite a los oferentes información complementaria de cualquier índole, si en la solicitud se omite indicar un plazo específico los oferentes dispondrán de un plazo de diez (10) días corridos para presentar los antecedentes solicitados.- 23.3 Foliado de la Documentación

Excepto el Pliego Licitatorio, toda la documentación que los Oferentes presenten como parte de sus Propuestas deberá venir en original y duplicado, firmada en forma hológrafa, foliada y unida (encarpetada). En cada uno de los casos, en la primera hoja se deberá indicar la denominación del Sobre y Carpeta a que corresponde la documentación y el número total de folios que integran la Carpeta (sin considerar el Pliego Licitatorio). Además, para poder individualizar la Oferta, en todas las hojas (incluso la primera) deberán constar el nombre del Oferente y el número de la Licitación y/o la denominación de la Obra.- Iguales formalidades deberán cumplir los duplicados.- Si los Oferentes omitieran algunas de estas formalidades, podrán completarlas en el acto de apertura, ante la presencia de los demás Oferentes y de los funcionarios intervinientes.- El Pliego deberá estar firmado en forma hológrafa por los representantes del Oferente en todas sus hojas y sus firmas autenticadas ante escribano publico.- Además se deberá presentar el correspondiente sellado de Ley por cada folio original presentado, incluido el pliego de bases y condiciones. 23.4 Los Sobres “B” de aquellos oferentes que no hayan superado la Apertura del sobre “A” serán devueltos a los oferentes, quienes dispondrán para retirarlos de un plazo de diez (10) días corridos contados a partir de la notificación del resultado de la precalificación, transcurrido el cual serán destruidos.- Artículo 24º: PROYECTO EJECUTIVO - PLANOS La documentación del Proyecto Ejecutivo a elaborar por la Contratista deberá cumplir como mínimo con los requisitos enumerados en el Pliego Licitatorio y lo que indicará oportunamente el Inspector a requerimiento del Contratista.- No se aceptarán presentaciones parciales, salvo en aquellos casos en que las Especificaciones Técnicas lo permitan. Será obligación del Contratista ejecutar el Proyecto en su totalidad como requisito previo al pago del resto de los ítems. Las modificaciones de criterios deberán ser presentadas al Inspector quedando a su solo juicio la aceptación de las propuestas.- Las tareas previstas en este artículo serán básicamente las descriptas a continuación, entendiéndose que la lista no es limitativa ya que el Contratista estará obligado a elaborar, a pedido del Inspector, todas las memorias, cálculos y planos necesarios a los efectos de lograr la correcta ejecución de las Obras y su posterior explotación.- El Contratista deberá elaborar un Listado o Elenco de la documentación a producir que someterá a la aprobación del Inspector.- El diseño de los rótulos a emplear, como así también la metodología para la numeración e identificación de la documentación, será entregado por el Inspector.- La documentación contendrá toda la información de detalle necesaria en una escala apropiada y con los cortes y vistas suficientes para mostrar con claridad el trabajo del que son objeto.- Todos los planos deberán ser adecuadamente controlados antes de su presentación.- El cronograma de entrega de documentación técnica para aprobación deberá elaborarse atendiendo:

� Que la presentación de cada documentación deberá seguir un orden tal

que permita disponer de suficiente información previa para analizarla.-

� La presentación deberá efectuarse con la necesaria anticipación de manera de permitir el cumplimiento del procedimiento de aprobación indicado en el Artículo 25° sin obstaculizar el normal desenvolvimiento de los trabajos en los plazos estipulados.-

Deberá incluir en la Oferta una versión preliminar del Elenco General de documentación a efectos de verificar el alcance y profundidad que el Oferente brinda a esta tarea. También incluirá un cronograma de ejecución de Ingeniería de Detalle de acuerdo a las pautas de las presentes Especificaciones, cuyo plazo total no abarcará más allá de dos (2) meses. En el mismo deberán volcarse las fechas de entregas parciales de documentación para aprobación del Inspector.- La versión definitiva deberá ser entregada por el Contratista conjuntamente con la presentación del Plan de Trabajos que someta a aprobación del Inspector.- Al inicio del Proyecto, se efectuará una reunión de trabajo entre la Contratista, el Inspector y personal designado por las Gerencias de Transmisión y de Distribución del EPEN, para acordar detalles de la elaboración del Proyecto así como otros aspectos formales (simbología, numeración de documentos etc.) que permitan que la documentación técnica elaborada se ajuste a los lineamientos ya establecidos en el E.P.E.N.- Antes de comenzar cualquier fabricación o trabajo, la Contratista deberá tener los correspondientes documentos técnicos aprobados. Cualquier trabajo efectuado con anterioridad será a su riesgo.- Las copias de los planos serán nítidas y bien legibles, en líneas oscuras sobre papel blanco.- Todos los planos deberán dibujarse de acuerdo con las indicaciones de la última edición del Manual de Normas de Dibujo Técnico de IRAM. Adicionalmente a las citadas indicaciones, la confección de los planos deberá ejecutarse ajustándose a especificaciones a acordar.- El rótulo de los planos y otros documentos técnicos deberá ubicarse en el ángulo inferior derecho de la hoja de dibujo. La Contratista colocará un rótulo que en la parte superior contendrá el membrete del Comitente. Por sobre éste se dispondrán los renglones de constancia de las revisiones.- Arriba del rótulo así integrado, deberá dejarse un espacio en blanco no inferior a 7 cm. que permita la colocación de los sellos de calificación del plano por parte del Inspector.- El título del plano deberá ser lo suficientemente explícito del tema específico que trata el mismo, escrito con caracteres que lo resalten dentro del rótulo y en idioma castellano.- En los casos de planillas, memorias de cálculo, planos de tamaños A3 o menores y cualquier otra documentación técnica que conste de más de una hoja, se deberá colocar el mismo rótulo solo en la primera hoja de cada documento, pudiendo en las hojas sucesivas colocar un rótulo más simplificado.- Los planos se numerarán en forma correlativa mediante un código. En cada plano deberá indicarse el número y concepto de cada modificación hecha en el mismo y, cuando corresponda, en el rótulo deberá figurar el número del plano reemplazado.- Los elementos de cada parte se especificarán en listas de materiales donde deberán detallarse material, dimensiones generales, presión y temperatura de servicio (si es

aplicable), normas a que respondan y todo otro tipo de información que permita su correcta individualización.- Las leyendas se escribirán en castellano. Todas las unidades y dimensiones se expresarán en el Sistema Métrico Legal Argentino. Todas las dimensiones (acotaciones) señaladas en los planos se considerarán correctas, aunque se efectúen mediciones a escala que arrojen otros valores.- En general, los formatos, elementos gráficos y plegado estarán acordes con la Norma IRAM 4504. El módulo de plegado será el formato A4 y en cuanto a los tamaños, se preferirán el formato mencionado para memorias y cálculos y el formato A3 para los planos.- En forma excepcional, tal como las planimetrías, altimetrías, etc. donde deban utilizarse formatos extraordinariamente largos, se admitirán los siguientes formatos:

n . A4= 297 x (n . 210) mm n . A3= 420 x (n . 297) mm

Serie derivada Formato final [[[[mm]]]]

Hoja sin recortar [[[[mm]]]]

Margen para recuadro

[[[[mm]]]] Derivados de A4

A4 297 x 210 330 x 240 10

A3 297 x 420 330 x 450 10

3 . A4 297 x 630 330 x 660 10

4 . A4 297 x 841 330 x 880 10

5 . A4 297 x 1051 330 x 1090 10

Derivados de A3

A3 297 x 420 330 x 450 10

A2 420 x 594 450 x 625 10

3 . A3 420 x 891 450 x 930 10

4 . A3 420 x 1189 450 x 1230 10 Los planos se realizarán en programa AUTOCAD versión 2000. En oportunidad de la presentación de los originales, se entregarán todos los archivos de planos con la extensión “dwg”.- En general toda la documentación del proyecto como planillas, memorias de cálculo, etc., se presentará bajo el programa de Excel para Windows (con todas las fórmulas activadas y disponibles en las hojas en oportunidad de presentación de los originales) y en el procesador de texto Word para Windows.- Si bien el Contratista deberá ejecutar el Proyecto en su totalidad, el E.P.E.N. podrá facilitar al Contratista los originales en soporte magnético de la documentación existente para que la corrobore con sus mediciones de campo y vuelque las modificaciones aprobadas sobre la misma. Ésta pasará a formar parte de la Documentación Conforme a Obra.-

SI EXISTIERAN DIFERENCIAS ENTRE LA DOCUMENTACIÓN DEL PLIEGO Y EL PROYECTO EJECUTIVO QUE EL CONTRATISTA ELABORE, PRESENTE Y HAYA APROBADO EL EPEN, AQUEL NO TENDRÁ DERECHO A SOLICITAR EL

RECONOCIMIENTO DE ADICIONAL ALGUNO BASADO EN ESTA CIRCUNSTANCIA, SALVO QUE EL PRETENDIDO ADICIONAL SEA RECLAMADO AL MOMENTO DE PRESENTAR EL PROYECTO, CON INDICACIÓN CLARA Y PRECISA DE CONCEPTOS, CANTIDADES Y MONTOS. SI ASI NO LO HICIERA, SE ENTENDERÁ QUE LAS DIFERENCIAS SERÁN SOPORTADAS TOTALMENTE POR EL CONTRATISTA, SIN CARGO ALGUNO PARA EL E.P.E.N. Artículo 25º: EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

A) Presentación El Contratista entregará cuatro (4) copias impresas de cada plano o documentación que presente para su aprobación.- Dentro de los veinte (20) días el Inspector le devolverá una (1) copia con la leyenda "Aprobado", "Aprobado con Observaciones", "Devuelto para Corrección" o "Rechazado".- Se definen los términos anteriores a saber:

� Aprobado: El documento se considera APROBADO estando de acuerdo

con las especificaciones. El Contratista está autorizado a efectuar los trabajos detallados en el documento.- La aprobación está referida a los criterios básicos y disposición general, siendo responsabilidad del Contratista todo lo referente a la exactitud de medidas, cantidades, calidad de material, y diseño.-

� Aprobado con Observaciones: El documento está APROBADO CON

OBSERVACIONES en su aspecto y criterio general pudiendo el Contratista comenzar la fabricación o ejecución de los trabajos correspondientes a todo aquello que no ha sido modificado y/u observado.- El Contratista deberá efectuar las correcciones correspondientes en el documento y presentarlo nuevamente para su aprobación.- El objeto de esta calificación del documento tiene por finalidad evitar atrasos al Contratista en la ejecución de los trabajos o fabricación de los elementos.

� Devuelto para Corrección: El documento no está aprobado, no pudiendo

el Contratista comenzar la fabricación o ejecución de los trabajos correspondientes.- El Contratista deberá efectuar las correcciones correspondientes en el documento y presentarlo nuevamente para su aprobación.-

� Rechazado: El documento no responde a los requerimientos del

Inspector y/o a la especificación, o evidencia una falta de control en la confección del mismo, no siendo función del Inspector la marcación de la totalidad de las correcciones.- El Contratista deberá ejecutar un nuevo documento que se ajuste a las especificaciones y requerimientos presentándolo nuevamente para su aprobación.- El documento que ha sido rechazado se considera como no presentado en cuanto a cumplimiento de plazos.-

Toda nueva presentación de un documento para aprobación, deberá cumplir la exigencia de cantidad especificada de copias señalado anteriormente, indicando la zona revisada circunvalada con un trazo, dentro o adjunto al cual deberá figurar un triángulo con la letra o número de la revisión correspondiente.- Esta presentación deberá efectuarse dentro de los siete (7) días de haber recibido los documentos observados.-

Una vez aprobado un documento el Contratista no podrá introducir modificaciones de ningún tipo ni desviarse de las indicaciones y especificaciones en él señaladas, a menos que el Inspector lo autorice por escrito. Sin perjuicio de lo antedicho el Contratista podrá modificar pequeños detalles y corregirá cualquier error que se encuentre a lo largo del desarrollo de los trabajos.- En ambos casos el Contratista deberá someter nuevamente los documentos a la aprobación del Inspector.-

B) Alcances de la Aprobación La aprobación que acuerde el Inspector implica que este no tiene objeciones sobre el documento presentado. Tal aprobación no relevará al Contratista ni a su Representante Técnico de sus obligaciones y responsabilidades profesionales (que serán plenas), ni lo exculpará de una eventual falta de veracidad de los documentos, ni lo eximirá de sus garantías contractuales. Antes de comenzar cualquier fabricación o trabajo el Contratista deberá tener los correspondientes documentos aprobados. Cualquier trabajo efectuado con anterioridad será a su riesgo. Artículo 26º: PLANOS CONFORME A OBRA El presente complementa Art. 32° del Pliego Particular de Condiciones de la Obra (Sección IV – PARTE A).- Los requerimientos técnicos particulares de los planos Conforme a Obra (CAO) son los que se incluyen en la Sección IV – PARTE B, Especificaciones Técnicas Particulares.- En general se integrarán a los CAO todos los documentos generados durante el Proyecto de Detalle y ejecución de la Obra.- Los planos correspondientes a instalaciones y/o partes de la Obra que quede oculta (fundaciones, estructuras de techo, cañeros, armaduras de estructuras, etc.) deberán ser confeccionados mientras se ejecutan o antes de quedar ocultos y entregados al Inspector en un plazo no mayor a los 10 (diez) días corridos posteriores a la conclusión de cada rubro. Ello es así a los efectos de garantizar fidelidad del plano con respecto a lo ejecutado. El hecho de no cumplir con este requisito en tiempo y forma, impedirá la certificación del ítem correspondiente.- Artículo 27º: EQUIPO DE OBRA El equipo mínimo que se ha previsto utilizar para cada tarea en el Plan de Trabajos, deberá ser presentado a la Inspección para su aprobación con una anticipación de diez (10) días a la fecha de iniciación programada para la tarea. No podrá retirar el equipo de la Obra sin la autorización previa de la Inspección.- El equipo propuesto por el Contratista en el Plan de Trabajos es mínimo, y deberá ser

modificado y/o aumentado toda vez que la Inspección verifique que con el mismo no es factible el cumplimiento de los plazos contractuales.- Artículo 28º: TRANSPORTE Toda manipulación y transporte de los materiales hasta su lugar de instalación se realizará únicamente bajo la supervisión y responsabilidad del Contratista.- Deberá acondicionar todos los materiales para su transporte y almacenaje de tal forma que queden protegidos contra daños, robos y deterioros; y será único responsable de cualquier daño resultante de un inadecuado acondicionamiento, debiendo efectuar las reparaciones y/o reposiciones que sean necesarias a satisfacción de la Inspección.- Esta responsabilidad y cargo del Contratista se extiende durante el plazo de Garantía para el envío y reenvío de partes y equipos a reparar, así como de planos y documentos de la obra.- Artículo 29º: MATERIALES A PROVEER POR EL EPEN El E.P.E.N. no proveerá ningún tipo de equipos ó materiales.- La totalidad de los materiales y equipos necesarios para ejecutar la obra serán provistos por el Contratista.

Artículo 30º: SERVICIOS A PROVEER POR EL CONTRATISTA Replanteo, Planialtimetría, confección del proyecto ejecutivo, Licencia Ambiental y demás habilitaciones y permisos ambientales necesarios del proyecto y la obra, la provisión de materiales y transporte hasta el lugar de instalación, la construcción de las obras civiles, mecánicas y eléctricas, el montaje completo, desmontaje, acopio, transporte y descarga de las instalaciones dejadas fuera de servicio, pruebas, ensayos, puesta en servicio y mantenimiento durante el periodo de garantía de la Obra objeto de la presente licitación.- Artículo 31º: TRABAJOS NO PREVISTOS La descripción de los trabajos citados en el presente pliego deberá considerarse enunciativa, no enumerativa, debiendo las obras entregarse completas y en condición de habilitarse.- El Contratista ejecutará los trabajos en forma tal que resulten enteros, completos y adecuados a su fin, según se infiere de los planos y de las especificaciones.- Todos los trabajos, detalle o materiales no indicados en planos o pliegos y que se considere necesario o indispensable ejecutar o proveer, serán realizados o provistos por el Contratista a efectos de lograr la correcta y total terminación de las obras, sin que por ello tenga derecho a percibir el pago de adicional alguno.- Artículo 32º: DECRETO PROVINCIAL N° 2700/2000 MEJORA DE OFERTAS IGUALMENTE CONVENIENTES Resulta de aplicación lo establecido en el artículo 7° del Decreto N° 2700/2000, que reglamentó el artículo 19° de la Ley Provincial N° 0687 de Obras Públicas en los siguientes términos:

"Además de otras consideraciones que la Administración tenga en cuenta para determinar que dos ofertas resultan igualmente convenientes y en paridad de condiciones, deberá también considerar las cotizaciones de empresas, profesionales y técnicos neuquinos que ofreciendo precios con una diferencia que no supere en más de un cinco (5) por ciento a la propuesta de menor monto, siendo ésta de un oferente no neuquino, para llamarlas a mejora de ofertas. La solicitud de mejora de oferta se realizará dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de la apertura de ofertas para que, por única vez, y dentro de un plazo de cinco (5) días, puedan igualar la mejor oferta, en cuyo caso se adjudicará a la empresa neuquina.- Si la invitación a mejorar ofertas comprendiera a más de un oferente y, como consecuencia de ello, más de uno optara por igualar a la mejor oferta, la contratación se resolverá, de entre ellos, a favor de aquel cuya oferta original haya sido la más próxima a la que se está igualando.- El margen del cinco (5) por ciento se reducirá a razón del 1% anual a partir del sexto (6°) año de vigencia del presente decreto".-

Artículo 33º: SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS El presente artículo, complementa el Procedimiento PLI-SySO-14. El Contratista deberá notificar al E.P.E.N., a los treinta días de iniciado el Contrato, el o los nombres del Responsable del Servicio de Prevención de Riesgos, sea éste Interno o Externo, en los términos de las Leyes N° 19587 Decreto 351/79 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y N° 24557 de Riesgos del Trabajo, obligándose a realizar fehacientemente idéntica notificación toda vez que se produjera cambio del Responsable.- Artículo 34º: PREVENCIÓN DE DAÑOS AMBIENTALES Y SEGURIDAD PÚBLICA Complementando lo normado en la Cláusula 2: “Política Ambiental” de la SECCIÓN IV – PARTE B, Especificaciones Técnicas, el Contratista se obliga a la observancia de la normativa legal vigente a nivel Nacional, Provincial y Municipal que sea de aplicación en el ámbito de la Obra a ejecutar en todas sus actividades y los eventos que pudieren ocurrir en materia de protección ambiental.- El Contratista elaborará y presentará a aprobación del Inspector, una Memoria de Gestión Ambiental. Previo a la ejecución de cualquier actividad de montaje, el Contratista deberá haber obtenido la aprobación del Inspector de la citada memoria.- Las demandas y/o reclamaciones de orden administrativo y/o judicial originadas en daño ambiental en ocasión de la ejecución de este Contrato, serán de exclusiva responsabilidad y asumidas por el Contratista.- Con el fin de prevenir todo daño al público, originado en las obras, tareas y/o actividades objeto de este Contrato, la Contratista se obliga a mantener una vigilancia preventiva sobre las instalaciones y movimientos de vehículos, maquinaria y personal que pudieran interferir con la seguridad pública y los bienes de terceros o que pudieran ser pasibles de contacto inocente e inadvertido por terceros, siendo de su exclusiva responsabilidad todo reclamo por daños en el fuero Civil y Penal.-

Para la obtención de la Recepción Provisional de la Obra, deberá presentar ante el Inspector, un Certificado o Constancia de la Deposición Final de los Residuos Especiales extendido por empresa competente.- Artículo 35º: POLÍTICA AMBIENTAL Y PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL El Contratista tendrá la responsabilidad y obligación de conocer y aplicar la Política Ambiental del E.P.E.N. En particular dará cumplimientos a los procedimientos que el E.P.E.N. elabora según su propio Plan de Gestión Ambiental. Estos procedimientos serán entregados por el Inspector.- El Contratista elaborará y presentará a aprobación del Comitente, una memoria de Gestión Ambiental, particularizando las actividades de cada capítulo de las obras a ejecutar, procedimientos e instructivos.- Previo a la ejecución de cualquier actividad de montaje, el Contratista deberá haber obtenido la aprobación del Inspector de la citada memoria.- El Contratista deberá presentar las constancias de deposición final de los residuos especiales.- El EPEN en el transcurso de la ejecución de la obra realizará auditorias de control.- Las desviaciones o “No conformidades” a los procedimientos detectados por la auditoria deberán ser corregidas en plazos a determinar por la auditoria y/o inspección de la obra, siendo pasible de penalizaciones su no cumplimento.- Artículo 36º: LEY N° 2184 SOBRE PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUEOLÓGICO

Y PALEONTOLÓGICO El Contratista deberá observar las previsiones sobre las disposiciones de la Ley N° 2184 sobre Patrimonio Histórico, Arqueológico y Paleontológico.- Artículo 37º: NACIONALIDAD Y PROCEDENCIA DEL PERSONAL OBRERO Resulta de aplicación la Ley Provincial n° 2750 - PRIORIDAD DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL, la cual establece:

“Art. 1°: En todas aquellas obras públicas que realice la Provincia – en el marco de la Ley 687 - por intermedio de sus reparticiones centralizadas o descentralizadas, autónomas o autárquicas, empresas o sociedades anónimas estatales o mixtas, por concesiones a terceros o por entidades de bien público, cualquiera será el origen de los fondos que se inviertan, deberá regir el principio de prioridad de contratación de mano de obra local.- Art. 2°: En los pliegos de especificaciones particulares o cualquier otro procedimiento o base de contratación deberá incluirse la siguiente cláusula de nacionalidad y procedencia del personal empleado en las obras públicas:

a) El ochenta por ciento (80%), como mínimo, deberá ser argentino nativo o naturalizado.-

b) El setenta por ciento (70%), como mínimo, deberá tener domicilio real y legal en la Provincia del Neuquén con una antigüedad de dos (2) años de residencia continuada en la misma.-

c) En los casos en que la obra se desarrolle en el interior de la Provincia se priorizará la mano de obra local.-

Art. 3°: Solo podrá variarse el porcentaje citado en aquellas obras:

a) Que por su naturaleza o técnica sólo pudieran ser ejecutadas necesariamente por personal u operarios especializados en la materia.-

b) Que deban confiarse a artistas, técnicos o científicos.- c) Que deban utilizarse patentes o privilegios exclusivos.-

Art. 4°: El Órgano de control de esta Ley será la Subsecretaría de Trabajo que, con la colaboración de las organizaciones gremiales afines a la obra pública, deberá requerir que los empleadores confecciones un listado del personal haciendo cumplir la premisa de priorizar la mano de obra local.- Art. 5°: La Subsecretaría de Trabajo deberá confeccionar un Registro Único de Trabajadores Locales Desempleados con el fin de incorporarlos en las obras públicas provinciales. Este Registro no generará orden de prelación a seguir. Deberá ser actualizado trimestralmente y de consulta obligatoria para los adjudicatarios y/o concesionarios”.-

Todo el personal y en particular los capataces, deberán conocer y utilizar en la obra el idioma nacional” (Decreto Nº 172/01) Artículo 38º: PLANILLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS - ORDEN DE PRELACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO El Oferente deberá presentar, completas y conformadas, las Planillas de Datos Garantizados que forman parte del presente Pliego de Licitación en la SECCIÓN II – PARTE E.- Atendiendo lo requerido, en las mismas deberá indicar nombre del fabricante del elemento o material, y una descripción completa del mismo.- Los valores que figuran en la Planilla de Datos Garantizados para cada tipo de material y componentes, serán considerados parte integrante de las Condiciones Técnicas de Adquisición. En las mismas se indicarán valores que el Oferente garantizará para el elemento o material ofrecido. En caso que el dato no sea compatible con el equipo, el Oferente marcará un trazo horizontal en la columna de los valores Ofrecidos. De no hacerlo se considerará omitido y no dará lugar derecho a reclamos ante homologaciones que se hagan de oficio o rechazo de la Oferta.- La columna de los valores Ofrecidos se completará con los valores garantizados reales de los equipos propuestos, independientemente que figure algún valor en la columna Pedido.- Si el ajuste posterior del proyecto de las obras exigiese modificaciones a los mismos, se presentarán a consideración del Inspector para su aprobación, juntamente con memorias explicativas, nuevas Planillas de Datos Garantizados.-

El Contratista deberá tener en cuenta que aquellas características referidas a la calidad de los materiales y condiciones de servicio no podrán ser alteradas salvo para mejorarlas.- En caso de discrepancia entre especificaciones de carácter técnico, primará lo dispuesto en dicha documentación en el siguiente orden de prelación:

1. Pliego Particular de Condiciones Técnicas.

2. Valores exigidos por el E.P.E.N. en las Planillas de Datos Garantizados.

3. Valores consignados por el Contratista en las Planillas de Datos Garantizados (excepto si se hubiera ofrecido mejorar las exigencias del Pliego, en cuyo caso dichas mejoras deberán efectivizarse en la obra).

La eventual omisión de un Oferente de la presentación de las Planillas de Datos Técnicos Garantizados debidamente completas, podrá dar lugar al descarte de la propuesta por parte del E.P.E.N..- Donde exista incumbencia simultánea (y/o discrepancia) de Reglamentaciones Nacionales, Provinciales, Municipales o propias del ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN con respeto a las tareas objeto del contrato, el Contratista deberá respetar indefectiblemente la norma más exigente de acuerdo con las condiciones locales.- Artículo 39º: AUTORIZACIÓN PARA CRUCES Todos los trámites a efectuar y derechos a pagar ante las autoridades correspondientes, por la construcción de la Obra que aquí se licita, sobre rutas nacionales o provinciales y calles municipales, serán por cuenta del Contratista. Con anterioridad a la efectivización de los cruces y/o trazas a la vera de rutas y calles, deberá presentar al Inspector las correspondientes autorizaciones y los planos aprobados por los organismos intervinientes.- Artículo 40º: CORTES DE ENERGÍA El Contratista deberá organizar las tareas y prever los recursos a afectar a los trabajos, de manera tal que la cantidad y duración de los cortes de energía sean mínimos, teniendo en cuenta la criticidad desde el punto de vista del servicio, de las instalaciones a intervenir. Estos serán coordinados y autorizados por el Inspector.- Se tendrá en cuenta minimizar las interrupciones de servicio explicitando las duraciones máximas previstas para las mismas para cada tarea que las requiera.- Los horarios en que se podrán efectuar las tareas involucradas en los cortes, serán fijados por el E.P.E.N. teniendo en cuenta que los mismos produzcan el menor impacto a los clientes.- Para la ejecución de los trabajos, la Contratista solicitará cada corte mediante Nota de Pedido con la antelación indicada en el apartado citado. El Inspector confirmará la posibilidad de concretar la interrupción requerida a las 24 horas de su solicitud o modificará el momento de su realización, confirmando al Contratista el horario posible del mismo.- Al ejecutar los trabajos, la Contratista deberá asegurar el cumplimiento de las programaciones previstas de acuerdo al plan elaborado por aquel y aprobado por el Inspector.-

En caso de prolongar los cortes mas allá de los máximos programados en cada oportunidad, el E.P.E.N, trasladará al Contratista las erogaciones que deba efectuar en concepto de multas y demás penalidades que puedan efectuar el organismo regulador de aplicación o reclamos de los clientes, siempre en el marco de las regulaciones y normas vigentes.- Artículo 41º: CARTEL DE OBRA El Contratista deberá colocar, dentro de los 15 (quince) días de firmado el contrato, y en el lugar que indique el Inspector, un letrero o cartel de obra con las leyendas y características indicadas en el plano incluido en el presente pliego.- El costo del cartel de obra deberá estar prorrateado dentro de los gastos generales en los precios de la obra.- Artículo 42º: LIBROS DE OBRA Complementa Artículo 13° del Pliego particular de Condiciones de la Obra (Sección IV – Parte A). El Contratista deberá proveer los siguientes libros:

� 1.- Libro de Actas y Órdenes de Servicio � 2.- Libro de Notas de Pedido y Reclamaciones � 3.- Libro de Mediciones

Artículo 43º: COMODIDADES PARA LA INSPECCIÓN En el obrador el Contratista dispondrá para uso exclusivo de la Inspección oficinas con las siguientes características:

� Una (1) oficina con una superficie mínima de nueve metros cuadrados (09,00 m²) con condiciones de habitabilidad (aislación, hemeticidad, iluminación, etc.) adecuadas al clima de la zona. Poseerá calefacción y aire acondicionado. Estará equipada con el siguiente amoblamiento (línea Tempo o superior calidad): escritorio de 1,50m, dos armarios con puertas de 0,90 x 0,45 x 1,80, cesto para papeles, perchero de pie y cinco sillas.-

� Sanitario para damas (inodoro, bidet y lavamanos) y para caballeros

(inodoro, mingitorio y lavamanos) con suministro de agua fría y caliente mediante un termotanque de 50 litros. Además deberá contar con un botiquín de primeros auxilios y una Cocina con horno a microondas y anafe, heladera con freezer con puerta independiente del tipo no frost.-

� Deberá contar con acceso a una línea telefónica urbana fija, con acceso

a internet, cuya operación de uso estará a cargo de la Inspección. En caso de no disponerse de servicio público, el Contratista asignará servicio desde el sistema que instale para su operación propia.-

� Será a cargo del Contratista el suministro y los gastos de electricidad, gas, agua e impuestos, que pudieran corresponder y del alquiler de los terrenos. Efectuará el mantenimiento de la oficina, baño y cocina, reparando los desperfectos que se produzcan debido al uso normal.

Facilitará el personal necesario para la limpieza y los elementos de consumo de limpieza en la oficina de la Inspección provistas en los obradores.-

Asimismo, se deberá proveer una impresora HP Laser Jet P2055 DN (o de otra marca y modelo de capacidad y calidad equivalentes) y una computadora portable tipo HP Pavilion dv5-2046 (o de otra marca y modelo de calidad y capacidad equivalentes) con los siguientes programas: Sistema Operativo compatible con el utilizado en la red del EPEN, Office Profesional y Autocad (última versión vigente). Todos los elementos provistos serán nuevos. Las computadoras y las impresoras quedarán en poder del Comitente al finalizar la obra, en tanto las oficinas y el amoblamiento quedarán en poder del Contratista.-

Artículo 44º: REPUESTOS No se solicitan para esta obra.- Artículo 45º: CERTIFICADO DE VISITA A OBRA Previo a la preparación de la Oferta, el Oferente deberá visitar los emplazamientos donde se realizarán los trabajos licitados, verificando las condiciones del terreno, accesibilidad, y los detalles y obstáculos que existan para llevar adelante la ejecución de la Obra tal como plantean los planos y especificaciones de esta Licitación.-

El Oferente deberá presentar obligatoriamente con la oferta el certificado de visita al emplazamiento de la obra extendido por el Gerente de la dependencia técnica del EPEN responsable de la obra o por el Jefe de la Unidad Regional del EPEN en cuya jurisdicción se ejecutará la misma.- Artículo 46º: PERMISOS DE TRABAJO Previo al inicio de la Obra, el Contratista deberá solicitar al Inspector, mediante Nota de Pedido, la Autorización correspondiente para el ingreso a las tierras particulares donde se desarrollarán los trabajos, la que, concedida, tendrá el carácter de primer Permiso de Trabajo. El mismo dará inicio a los distintos trabajos a ejecutar en la Obra.- Cada Permiso de Trabajo, incluido el primero, debe contener el alcance de las tareas a desarrollar, el área donde se desarrollará, las instalaciones afectadas discriminadas por campo, equipo y/o tramo y la lista del personal que intervendrá en los trabajos o accederá a la zona de las obras, incluyendo su categoría y designando al Responsable de los Trabajos. Deberá ser solicitado con una semana de antelación como mínimo, a excepción del primero que se pedirá con 15 (quince) días de anticipación.- Para toda tarea que requiera de cortes en el servicio y consignación de parte de las instalaciones, deberán detallarse las indisponibilidades, indicando en cada caso el campo/equipo a disponer, la cantidad de días/horas y las fechas y horarios de las mismas.- En caso de modificación del área de trabajo, o del tipo de actividades, se solicitará un nuevo Permiso de Trabajo.-

Todo Permiso de Trabajo será renovado con la frecuencia y características que aplique el E.P.E.N. en el momento de desarrollo de la Obra.- Del mismo modo, deberá comunicar con la debida anticipación, el Final de Obra a los efectos de la inspección del estado del sector con cargo al Contratista.- La omisión de estas disposiciones dará derecho a la interrupción de todo tipo de trabajos por parte del E.P.E.N., bajo responsabilidad del Contratista.- Artículo 47º: HIGIENE Y SEGURIDAD EN OBRA El presente artículo, complementa el Procedimiento PLI-SySO-14 (Anexo I de las Presentes Disposiciones Complementarias).- �� Distancias admisibles y de seguridad Para todos los trabajos a ejecutar en la zona de emplazamiento de la Obra en el caso de instalaciones en servicio, por lo tanto bajo tensión, el personal del Contratista se sujetará, en lo atinente a las distancias admisibles y a las distancias de seguridad, a las prescripciones de la Reglamentación sobre Líneas Aéreas Exteriores de la Asociación Argentina de Electrotécnicos, y de la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19587, Decreto Reglamentario N° 351/79, Capítulo 14 Anexo VI Instalaciones Eléctricas. En casos especiales se detallarán las distancias ergonómicas adoptadas y la normativa de referencia en la Memoria Descriptiva.- �� PLAN DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO Previo al inicio de los trabajos, el Contratista deberá presentar para su aprobación el PLAN DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN OBRA, el que deberá cumplir con la Resolución 51/97 de la SRT y contar con la correspondiente conformidad de la ART designada.- En dicho Plan, pondrá de manifiesto las medidas de precaución que adoptará en la obra a ejecutar, integrando al mismo la siguiente documentación:

� La memoria descriptiva de los trabajos.- � La Nómina del Personal afectado.- � El Plan de Trabajo de la Obra.- � Análisis de riesgos y Medidas de seguridad a adoptar en las distintas

tareas, en especial: � Trabajos en la vía pública.- � Trabajos en altura.- � Excavaciones.- � Trabajos en proximidad de instalaciones en servicio.- � Trabajos en instalaciones consignadas durante cortes de energía.-

� El Rol de Contingencias.- � El Rol de Evacuación en caso de accidente.- � El procedimiento para el tratamiento de los residuos.- � Normas particulares de seguridad para esta obra.- � Primeros auxilios (mencionar expresamente los elementos que se

dispondrá en obra y medidas a adoptar en la zona para garantizar una pronta y eficaz atención del accidentado en caso que el mismo sufra lesiones personales).-

� Plan de capacitación del personal.- � Protección contra incendio en el obrador.- � Servicios sanitarios y agua potable en obra.-

� Cortes de energía.- � Profesional matriculado en Higiene y Seguridad del Trabajo para

interactuar con el EPEN en los temas del presente Artículo, de acuerdo a lo requerido en el Art. 33° de las presentes Disposiciones Complementarias.-

La presentación de este Plan, no relevará al Contratista de la responsabilidad que le compete en materia de HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO de acuerdo a las disposiciones legales vigentes y a otros requerimientos del presente Pliego, debiendo garantizar que las mismas se cumplan durante la ejecución de los trabajos. Y las instrucciones técnicas del PLAN PLI-SySO14 (Anexo I de las Presentes Disposiciones Complementarias).-

Artículo 48º: VISTAS FOTOGRÁFICAS Complementa el Artículo 25º de la Sección IV – Parte A (Pliego Particular de Condiciones de la Obra, Condiciones Administrativas y Legales).- No se presentarán ampliaciones obtenidos por métodos fotográficos tradicionales.- El conjunto de fotografías serán tomadas mediante cámara digital o digitalizadas a posteriori, y tendrán por objetivo mostrar el avance y desarrollo de la Obra en sus etapas más importantes y en diferentes sectores.- La cantidad mínima a presentar es la indicada en el Art. 25º del Pliego Particular de Condiciones de la Obra. Los archivos se entregarán grabados en Discos Compactos rotulados con una resolución media aceptable para ampliación en pantalla hasta 400%. Complementariamente se presentará un juego de impresiones sobre cartulina de no menos de 120 g/m2, también de calidad y resolución acorde con las necesidades, en un tamaño aproximado de 20 x 15 cm.- Artículo 49º: REDETERMINACIÓN DE PRECIOS - DECRETO PROVINCIAL Nº 1827/09 La documentación exigida en el Artículo 9° de las presentes Disposiciones Complementarias (Análisis de Precios) servirá para analizar la razonabilidad y viabilidad de la propuesta y, previo a la Adjudicación, el E.P.E.N. podrá requerir a los oferentes las modificaciones que considere necesarias para corregir desbalances manifiestos en las incidencias y/o cantidades consignadas en dicha documentación. Sin perjuicio de ello, en el presente Artículo se establece la metodología para redeterminación de precios que se utilizará en caso de producirse el supuesto previsto en el artículo 2° del Decreto Nacional Nº 1295/02, en el cual se estableció un régimen de redeterminación de precios al que adhirió la Provincia de Neuquén mediante Decreto Provincial Nº 1827/09.- Las redeterminaciones de precios se efectuarán en base a las siguientes condiciones y metodología de cálculo:

a) Los precios de los contratos de obra pública, correspondientes a la parte faltante de ejecutar, podrán ser redeterminados a solicitud de la contratista cuando los costos de los factores principales que los componen, hayan adquirido un valor tal que reflejen una variación promedio de estos precios superior en un DIEZ POR CIENTO (10%) a los del contrato, o al precio

surgido de la última redeterminación según corresponda (Artículo 2° del Decreto Nacional Nº 1295/02). En los casos que la variación constituya una reducción el E.P.E.N. directamente efectuará “de oficio” la redeterminación del precio en oportunidad del Certificado correspondiente.- A tal fin, los precios de la obra faltante de ejecutar se redeterminarán a partir del mes en que el cociente entre el precio total del saldo de contrato redeterminado sobre el precio saldo de contrato a valores básicos (o de la última redeterminación, según corresponda) sea superior a 1,10.- En tal caso, el E.P.E.N. emitirá “CERTIFICADOS DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS” correspondientes a cada mes que se liquide.-

b) Un DIEZ POR CIENTO (10%) del precio total del contrato se mantendrá fijo e

inamovible durante la vigencia del mismo (Artículo 4° del Decreto Nacional Nº 1295/02), a cuyo efecto no se le aplica variación de índices al último término de las fórmulas de redeterminación de precios.-

c) En cada oportunidad los nuevos precios se determinarán ponderando los factores componentes del precio según su probada incidencia en el precio total de la prestación (Decreto Nacional Nº 1295/02, artículo 4°). A tal efecto los análisis utilizados por el E.P.E.N. para determinar la fórmula polinómica indicada en el presente inciso serán los análisis de precios vigentes de aplicación durante todo el plazo contractual (Inciso “c” del artículo 5° del Anexo Único del Decreto Nacional Nº 1295/02).- Para redeterminar los precios unitarios contractuales (y/o los precios unitarios componentes de precios globales) se utilizarán las siguientes expresiones:

Pr = Po x FRi

FRi= C1 (I1i/I10) + … + Cn (Ini/In0) + CGG (IGGi/IGG0) + CGF (IGFi/IGF0) + 0.10 Donde: Pr: Precio unitario del item sin I.V.A. redeterminado a valores de un mes “n”.- Po: Precio unitario original del ítem sin I.V.A..- C1 a Cn: Coeficientes de incidencia de los distintos componentes del costo para los distintos ítems en base a la Tabla correspondiente.- CGG: Coeficiente de incidencia de gastos generales (0,10 para esta obra).- CGF: Coeficiente de incidencia de gastos financieros (0,04 para esta obra).- I1 a In: Índices de referencia para los distintos componentes del costo, según la Tabla de Coeficientes para los distintos ítems.- IGG: Índice Costo de la Construcción Capítulo Gastos Generales del INDEC.- IGF: Evolución de la tasa de interés Nacional Anual Activa – Vencida – para operaciones a 30 días del BANCO DE LA NACIÓN.- En todos los casos el subíndice “0” indica que es el índice correspondiente al mes anterior al de la apertura de la licitación, y el subíndice “i” indica que el índice correspondiente al mes anterior al mes “n”.- En base a dicha fórmula se redeterminarán los precios contractuales a valores del mes que se certifica. Dichos precios redeterminados se aplicarán al saldo de obra pendiente de certificación (incluyendo el certificado que se liquida).- Los componentes de la expresión matemática y del factor de ajuste (FRi) serán calculados con cuatro decimales con redondeo simétrico.-

d) Los nuevos precios solo se aplicarán a las obras que de acuerdo al correspondiente plan de inversiones deban ejecutarse con posterioridad al fin del período por el que los precios son ciertos, fijos e inamovibles. Las obras que no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en el momento previsto en el plan mencionado anteriormente, se liquidarán con los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las penalidades que pudieran corresponder (Artículo 3° del Decreto Nacional Nº 1295/02. Por otra parte, se deja expresamente aclarado y establecido que no se realizará ninguna redeterminación de precios sobre obras ejecutadas con anterioridad a la fecha en que se supere el porcentaje de variación previsto.-

e) Los Oferentes que no estuvieran de acuerdo con algunas de las incidencias o índices (empleados actualmente porque se encuentran disponibles) consignados en la Tabla de Coeficientes, indefectiblemente deberán plantear sus objeciones antes del quinto día corrido anterior a la fecha fijada para la apertura de las propuestas, ya que el apartamiento de esta base de la licitación será causal de rechazo de la propuesta. La firma del Oferente en el presente Pliego de Bases y Condiciones significará su conformidad y aceptación de cada una de ellas y por ello los porcentajes de incidencia y los índices utilizados no podrán ser motivo de modificaciones con posterioridad a la apertura. Las modificaciones que eventualmente introduzca el E.P.E.N. antes de la apertura, se harán conocer por escrito a todas las firmas invitadas y/o a quienes hayan adquirido el correspondiente Pliego.-

f) La presentación de la propuesta significará la plena adhesión (artículo 9° del

Anexo Único del Decreto Nacional Nº 1295/02), aceptación y conformidad del oferente para la aplicación del presente procedimiento en caso de resultar adjudicatario. En cada oportunidad los nuevos precios se determinarán en la correspondiente “Acta de Redeterminación de Precios” que suscribirán las partes al concluir el procedimiento (Artículo 3° del Decreto Nacional Nº 1295/02), teniendo la firma del Contratista el alcance establecido expresamente en el Artículo 11° del Decreto Nacional Nº 1295/02.-

g) Todas las redeterminaciones de precios que surjan como consecuencia de la aplicación del Decreto Provincial Nº 1827/09 y del presente artículo serán provisionales. Por cada Certificado que se emita en base a índices provisorios, se emitirá con posterioridad el correspondiente Certificado Rectificatorio en base a índices definitivos, cuando estos últimos se encuentren disponibles.-

h) Del importe de cada certificado (incluyendo los “CERTIFICADOS DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS”), excepto de los de acopio e intereses, se deducirá el cinco por ciento (5%) que se retendrá hasta la recepción definitiva como fondo de reparos. Además de ello, de cada uno de los “CERTIFICADOS DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS” se retendrá el cinco por ciento (5%) correspondiente a la garantía contractual, que se retendrá hasta la recepción provisional.-

Artículo 50º: INTERFERENCIAS CON INSTALACIONES EXISTENTES

Previo a la ejecución de los trabajos (con especial cuidado en los casos de excavaciones y movimiento de suelos) será obligación del Contratista consultar ante todos los organismos prestadores de servicios públicos la ubicación precisa de cañerías y otras instalaciones existentes para evitar roturas y/o accidentes en las instalaciones, que puedan ocasionar efectos nocivos a las personas en general y/o a bienes privados y/o públicos.- Al firmar el presente pliego en prueba de conformidad y aceptación, se entenderá que el Contratista declara expresamente que será el único y pleno responsable (tanto civil como penal) ante sanciones y/o demandas de cualquier naturaleza derivadas de las interferencias de la obra con instalaciones existentes, y que por ello no podrá ejercer ningún tipo de acción de repetición en contra del Ente Provincial de Energía del Neuquén.- En particular, forma parte integrante del pliego copia de la Nota NE/TEC/AC/as Nº 441/10 y Nota NE/TEC/MG/pm Nº 755/13 que, en relación con este tema, Camuzzi Gas del Sur remitiera al E.P.E.N..- Artículo 51º: INTERESES PROVINCIALES Y DEL E.P.E.N. Para la realización de las tareas objeto del Contrato, el Contratista deberá tener en cuenta en forma prioritaria los intereses provinciales y encuadrar el trabajo encomendado en los planes, programas y reglamentaciones nacionales, provinciales y municipales vigentes.- Artículo 52º: PROPIEDAD INTELECTUAL Los derechos de propiedad intelectual de trabajos objeto del contrato quedarán transferidos automáticamente al comitente, aún en el caso de que el contrato se interrumpa por cualquier causa antes de su terminación.- Artículo 53º: ACCESO A LA INFORMACIÓN - CONFIDENCIALIDAD El Contratista tendrá acceso a la información y podrá analizar los antecedentes relativos a esquemas, planos, proyectos, normas y demás aspectos técnicos relacionados al objeto del Contrato.- Sin perjuicio de ello, cualquier dato o información derivado de lo relacionado con las operaciones del presente Contrato u otra actividad en el área, cualquiera fuese su especie o naturaleza, será tratado por el Contratista como estrictamente confidencial. Su contenido no será revelado a terceros total o parcialmente. Idéntica actitud deberán asumir los empleados, subcontratistas o cualquier otra persona física o jurídica relacionada con el Contratista. El incumplimiento de este requisito será considerado negligencia grave en el cumplimiento de las obligaciones del Contratista.-




LEY PROVINCIAL N° 0687/72 DE OBRAS PÚBLICAS S E C C I Ó N III – ANEXO I – PLIEGO SySO 14

��ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL��

CLAUSULAS TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE OBRA, MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE

INSTALACIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONDICIONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL. RIESGOS DEL TRABAJO

Vigencia : 2007 1 – MARCO LEGAL: La CONTRATISTA se obliga a adoptar y poner en práctica todas las medidas y prescripciones de higiene y seguridad previstas en la Ley Nª 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario, así como aquellas concordantes y/o complementarias que provea la legislación provincial. De igual modo en la ejecución de los trabajos se obliga a la observancia de lo normado en la Ley Provincial Nª 1875 de Protección del Medio Ambiente y su Decreto Reglamentario.- Sin perjuicio de lo anterior, la CONTRATISTA deberá cumplir lo instruido específicamente en el presente pliego y bajo su responsabilidad, sus Subcontratistas estarán sujetos a iguales condiciones.- 2 – DOCUMENTACIÓN

• SEGURO OBLIGATORIO: la CONTRATRISTA deberá presentar, antes del inicio de los trabajos, la documentación pertinente al cumplimiento del Art.3ª de la Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo.-

• PROGRAMA DE SEGURIDAD: la CONTRATISTA deberá presentar, antes del inicio

de los trabajos, el correspondiente Plan de Prevención de Riesgos, aprobado por la ART y de acuerdo a lo previsto en la Resolución SRT Nª 51/97y 231/96.-

3 – INSPECCIÓN: la CONTRATISTA se obliga a facilitar toda la documentación y accesos a los puestos de trabajo e instalaciones, así como la observación de métodos y maniobras de trabajo, a la supervisión del EPEN, a su solo requerimiento.- 4 – REGLAMENTACIÓN ESPECÍFICA 4.1 La CONTRATISTA, toda vez que deba obrar dentro de un establecimiento del EPEN con afluencia, paso o permanencia de personas ajenas a la obra deberá:

• Acordar previamente con el Responsable o Encargado del Establecimiento la restricción de paso de personas en el área en la que se van a desarrollar los trabajos. Si el área de obras afecta un espacio de funcionamiento permanente, éste se deberá desalojar temporariamente mientras dure la intervención. Deberán especificarse claramente las respectivas responsabilidades en el cumplimiento de esta cláusula, a los efectos del deslinde en el caso de siniestros, constando en el libro de comunicaciones con la inspección de Obra.-

• Delimitar y señalizar el área de restricción de paso o permanencia mediante vallas o

cintas de seguridad.-

• Instruir al personal bajo su dependencia de la aplicación y control de cumplimiento de esta cláusula.-

4.2 La CONTRATISTA se obliga al conocimiento y cumplimiento del Reglamento Nacional de Tránsito Ley Nacional Nª 24.449/94; 25.456/01; Ley Provincial Nª 2.178/95 y Ordenanzas Municipales, siendo exigibles por parte de la Inspección: la Verificación Técnica de los Automotores y la Licencia Nacional Habilitante para aquellos que transporten cargas.- 4.3 La CONTRATISTA proveerá de los elementos de seguridad pertinentes para la ejecución de los trabajos, para protección contra incendio en el obrador y los elementos de primeros auxilios necesarios para atender una emergencia.- 5 – PRESCRIPCIONES DE OPERACIÓN 5.1 Toda área en la que se ejecuten trabajos de: excavación o zanjeo, tendido de ductos, descarga, estiba, manipulación y montaje de materiales, acarreo de materiales de construcción y movimiento de vehículos, son considerados Zona Temporariamente Restringida, con restricción absoluta de paso y permanencia por parte de terceros.- 5.2 Se prohíbe abandonar o dejar sin control temporario un área delimitada como Zona Restringida.- 5.3 Cuando han finalizado las tareas en una zona Restringida, su devolución al uso normal debe ser comunicado fehacientemente al responsable o Encargado del Establecimiento.- 5.4 Toda máquina herramienta que eventualmente quede expuesta al alcance de terceros, debe permanecer sin llave de arranque o con el mecanismo de arranque bloqueado.- 5.5 Se prohíbe la manipulación o depósito de líquidos inflamables sin la debida compartimentación y comunicación al Responsable o Encargado del Establecimiento y a la Inspección de Obra.- 5.6 Los trabajos en la vía pública deberán contar con instrucciones de procedimiento y de seguridad escritas, las que deberán ser sometidas a aprobación previa por la inspección de obra.-

PROVINCIA DEL NEUQUÉN MINISTERIO DE ENERGÍA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS


S E C C I Ó N III – ANEXO II – NOTA CAMUZZI GAS DEL SUR 6216/10





S E C C I Ó N I V:

PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES DE LA OBRA

PARTE A: Condiciones Administrativas y Legales

ORDENAMIENTO: Artículo 1°: Validez de este Pliego

Artículo 2°: Finalidad

Artículo 3°: Evacuación de consultas y aclaraciones

Artículo 4°: Requisitos y forma de redactar las propuestas

Artículo 5°: Derecho de Retención

Artículo 6°: Norma de Medición

Artículo 7°: Mantenimiento de la Propuesta

Artículo 8°: Trabajos a ejecutar que difieran con la Información o Descripción del Proyecto - Fijación de un Nuevo Precio

Artículo 9°: Cómputo del Plazo Contractual

Artículo 10°: Replanteo

Artículo 11°: Capacidad del Representante Técnico

Artículo 12°: Seguros

Artículo 13°: Libros a Proveer por el Contratista

Artículo 14°: Suspensión Injustificada de los Trabajos

Artículo 15°: Pago de Salarios

Artículo 16°: Multas

Artículo 17°: Premios

Artículo 18°: Caso en que los materiales de Demolición quedan en propiedad del Contratista o la Administración

Artículo 19°: Materiales a Proveer por la Administración

Artículo 20°: Gastos Improductivos

Artículo 21°: Medios de Pago

Artículo 22°: Plazo de Conservación y Garantía

Artículo 23°: Aprobación de Planos y pago de Derechos ante Organismos Nacionales, Provinciales y Municipales

Artículo 24°: Responsabilidad por Cálculo Estructuras e Instalaciones

Artículo 25°: Vistas Fotográficas

Artículo 26°: Incumplimiento de Órdenes de Servicio

Artículo 27°: Prórrogas de Plazo

Artículo 28°: Condiciones de Recepción

Artículo 29°: Planes de Trabajos

Artículo 30°: Casos no Contemplados

Artículo 31°: Decreto 2343/83

Artículo 32°: Documentación y Planos Conforme a Obra

Artículo 33°: Anticipo de Fondos - Acopio de Materiales

Artículo 34°: Garantías

Artículo 35°: Incompatibilidad del Personal de la Contratista





S E C C I Ó N I V:

PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES DE LA OBRA PARTE A: Condiciones Administrativas y Legales

Artículo 1°: VALIDEZ DE ESTE PLIEGO

Las Disposiciones de este Pliego tendrán validez salvo indicación en contrario en la Ley de Obras Públicas, Decreto Reglamentario y Disposiciones Complementarias del Pliego.-

Artículo 2°: FINALIDAD

El presente tiene por finalidad complementar en forma precisa al Pliego General Único de Bases y Condiciones para la Contratación de Obras Públicas.-

Artículo 3°: EVACUACIÓN DE CONSULTAS Y ACLARACIONES

Aquellos adquirentes de los documentos de la licitación que necesiten aclaración de los mismos, deberán efectuar sus consultas por escrito al ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN (E.P.E.N.), con domicilio en calle Rioja 385 de la ciudad de Neuquén, el que contestará en igual forma haciendo extensivas las respuestas a todos aquellos que hubieran retirado ejemplar del mismo. En lo posible se tratará de hacerlo en conjunto, a efectos de evacuar los mismos en una sola nota. Dichas consultas serán atendidas desde la fecha en que se inicie la venta de los pliegos hasta diez (10) días antes de la fecha fijada para la apertura de la licitación (3.2.13.4, del Pliego General Único).-

Artículo 4°: REQUISITOS Y FORMA DE REDACTAR LAS PROPUESTAS

Las propuestas de los oferentes al remate se presentarán en un sobre cerrado con la siguiente inscripción exterior:

LICITACIÓN PÚBLICA (o Privada, o Concurso de Precios) Nº _____ y que contendrá, por duplicado: a) Comprobantes del depósito de garantía de mantenimiento de la propuesta del uno por ciento (1%) del presupuesto oficial, garantía que podrá ser constituida mediante:

1) En efectivo, con depósito en el Banco de la Provincia del Neuquén, en la cuenta numerada que a ese propósito indique la Repartición licitante, acompañando la boleta pertinente.- 2) En títulos o bonos, aforados a su valor nominal, al portador, de la deuda pública Nacional o Provincial, siempre que se coticen oficialmente en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. En caso de ejecución de los valores a que se refiere este apartado, se formulará cargo por los gastos que ello ocasione y por la diferencia resultante, si se liquidara bajo la par. Si se liquidara sobre la par se reintegrará al Contratista el excedente que resultase, previa deducción de los gastos de la ejecución, no abonándose intereses por ningún concepto.- 3) Con la afectación de créditos que el proponente o adjudicatario tenga liquidados y al cobro en los Organismos de la Administración Pública Provincial, a cuyo efecto, el interesado deberá presentar en la fecha de la constitución de la garantía, la certificación pertinente, emitida por la Contaduría General de la Provincia.- 4) Con aval bancario expedido por Banco autorizado, constituyéndose en fiador solidario, liso, llano o principal pagador con renuncia de los beneficios de división y excusión en los términos del artículo 2013º del Código Civil. No deberá contener fecha de vencimiento, allanándose expresamente a la Ley y al Contrato motivo de la misma, aún cuando no fuere pagado por el tomador los valores que demanden su costo.- 5) Con Seguro de Caución, de acuerdo a Pólizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, con los anexos, condiciones generales y particulares, suplementos, adhiriéndose al Decreto Nacional Nº 411/69 o con el texto ordenado según el mismo. Se admitirán también aquellas que se allanen al artículo número 2013 del Código Civil, declarándose fiador solidario que renuncia al beneficio de división o excusión. Todos los documentos integrantes de la póliza serán firmados por el mismo autorizante y vendrán acompañados del recibo de pago original correspondiente por cada una de ellas, cuando las mismas no contengan Cláusulas de validez en tal sentido.-

Las garantías establecidas en los apartados 4) y 5), deberán venir acompañadas para su autenticidad sobre las firmas autorizantes, de la certificación extendida por un escribano público. En caso de que la certificación aludida provenga de un escribano de extraña jurisdicción, deberá contar además, con la correspondiente legalización.- Las garantías que se constituyan revestirán el carácter de ajustables con arreglo a las previsiones contenidas en el Decreto 494/83 del Poder Ejecutivo Provincial y se designará como Asegurado al ESTADO PROVINCIAL DEL NEUQUEN - ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN (EPEN).- b) El certificado de habilitación expedido por el CONSEJO PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN con la constancia actualizada que certifique que la Empresa oferente se halla inscripta, indicando capacidad de contratación anual.-

En caso de oferentes que se presenten transitoriamente, mancomunadamente y/o solidariamente unidos a la Licitación, se adjuntará la declaración expresa de la parte proporcional con que concurren cada una de ellas, agregando las credenciales extendidas por el Consejo de todos los componentes.- c) Nota constituyendo domicilio legal en la ciudad de Neuquén, y declarando que "para cualquier cuestión judicial que se suscite, corresponde la competencia especial establecida por el artículo 241º de la Constitución de la Provincia".- d) El comprobante de compra de la documentación que sirva de base a la licitación.-

e) La documentación que sirva de base a la licitación y que es puesta a la venta, firmada y sellada en todas sus hojas por los representantes legales y técnicos en prueba de que es de pleno conocimiento del proponente en todas y cada una de las cláusulas, lo que implicará además, su conformidad y aceptación de las mismas.- Dichas firmas deberán venir certificadas ante escribano público. En caso de que la certificación aludida provenga de un escribano de extraña jurisdicción, deberá contar además con la correspondiente legalización.-

f) Cuando se presenten ofertas de sociedades anónimas y cooperativas, se deberá adjuntar: copia del Contrato Social debidamente inscripto en el Registro Público de Comercio, Acta de asamblea designando al Directorio; Acta de Directorio asignando la distribución de cargos y Acta de Directorio autorizando la presentación de la oferta.- En caso de otras sociedades comerciales deberá adjuntarse copia del Contrato Social debidamente inscripto en el Registro Público de Comercio y si correspondiese, el poder que faculta al representante a presentarse a la licitación.- Toda la documentación de las sociedades citadas precedentemente y las firmas de sus responsables deberán estar certificadas por ante escribano público y en caso de pertenecer a extraña jurisdicción, la legalización por el colegio respectivo.- Todo oferente deberá consignar en su propuesta siglas de las Cajas Nacionales o Provinciales de Previsión con las que está obligado y su número de Inscripción, igualmente deberá adjuntar el número de C.U.I.T..- g) El Certificado de Visita al lugar de emplazamiento de la obra, en caso de solicitarse en las Disposiciones Complementarias al Presente Pliego.- Toda foja citada anteriormente deberá acreditar el sellado de Ley correspondiente.- h) Un único sobre cerrado y lacrado en el que se inscribirá únicamente: OBRA: ___________________________________ APERTURA: DÍA: ____ MES: ____ AÑO: ____ EMPRESA: _______________________________

y que contendrá el original y duplicado de la Planilla de propuesta debidamente firmada y sellada por el oferente.- i) Cuando el proponente formule variantes, deberán presentarse bajo sobre separado al de la propuesta según el Pliego Oficial, con las mismas inscripciones de éste y el agregado del término "VARIANTE", para formular propuestas que signifiquen una variante, deberá autorizarlo expresamente el Pliego de Disposiciones Complementarias y siempre que el oferente haya formulado propuesta, según la documentación principal.- Todo proponente, deberá presentar con la oferta el Plan de trabajo que incluirá el plan gráfico de Obra y si correspondiere plan de acopio, análisis de precios y gráficos de certificación. Las propuestas que no cumplan estos requisitos no serán tomadas en cuenta para la adjudicación salvo que la omisión cometida sea reparada dentro de dos (2) días hábiles siguientes a la apertura de la licitación.- Asimismo podrá ser suplida en el mismo plazo, la omisión de los incisos c), d), e) y f). La omisión o transgresión de lo expresamente solicitado en los requisitos exigidos en los incisos a), b), g) y h), serán causal de rechazo automático de la presentación e impedirá en su caso, la apertura del sobre propuesta por la autoridad que presida el acto.- De igual modo, el incumplimiento de los requisitos exigidos en el inciso i), determinará el rechazo de la variante.- No serán tomadas en consideración para su adjudicación aquellas propuestas que modifiquen aún parcialmente las bases de la licitación o que presenten enmiendas, correcciones, raspaduras, entre líneas o errores que no hubiesen sido salvados al pie de las mismas. A los efectos del remate ninguna persona podrá representar a más de un proponente.-

Artículo 5°: DERECHO DE RETENCIÓN El adjudicatario que resulte contratado por la Administración, renuncia formalmente a partir de la fecha de la firma del Contrato a ejercitar el derecho de retención previsto en los artículo n°2352 y 3939 y concordantes del CÓDIGO CIVIL, sobre las instalaciones que ocupe con motivo de la ejecución de las obras objeto del Contrato, aún cuando sobrevinieran créditos a su favor de cualquier naturaleza o surgieran cuestiones de hecho o controversia jurídica entre las partes contratantes.-

Artículo 6°: NORMA DE MEDICIÓN

Para la medición, liquidación de trabajos y ampliaciones de obras civiles y de arquitectura, regirán las "NORMAS PARA LA MEDICION DE ESTRUCTURAS EN LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS" de la Secretaría de Estado de Obras Públicas de la Nación, aprobadas por Decreto Nacional del 3 de febrero de 1938 n° 124.718/38, con las modificaciones e innovaciones por Decreto n° 127/65.-

En los casos no previstos por dichas normas, la Administración resolverá lo pertinente, con ecuanimidad y dentro de lo usual en la técnica de la construcción.-

Artículo 7°: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

Los proponentes, salvo indicación expresa en contrario, quedan obligados a mantener sus propuestas durante noventa (90) días corridos, contados a partir de la fecha de la licitación (4.1.17).-

Artículo 8°: TRABAJOS A EJECUTAR QUE DIFIERAN CON LA INFORMACIÓN O DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO - FIJACIÓN DE UN NUEVO PRECIO

Cuando no existan trabajos previstos de características semejantes o análogas a las del nuevo ítem, el volumen será establecido mediante cómputo especial efectuado para el caso y el precio, mediante análisis en el que se incluirán, como máximo, los porcentajes de incidencia en concepto de gastos generales y beneficio que se establecen en el presente artículo. El porcentaje de impuesto al valor agregado se aplicará si correspondiere, de acuerdo a la obra, tributar el impuesto por parte del contratista. Los análisis se ajustarán al modelo incluido en el presente pliego. En el caso específico de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio el contratista deberá proceder inmediatamente a la ejecución de los trabajos si así ordenara la Inspección, autorizado por la norma legal respectiva, dejando a salvo sus derechos. En este caso será de aplicación el procedimiento autorizado por el artículo 46° -in fine- de la Ley de Obras Públicas, llevando cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo detalle, con la aprobación o reparos de la Administración, servirá como elemento ilustrativo para fijar luego el precio en instancia administrativa o judicial. Todas las operaciones necesarias se realizarán de común acuerdo entre la Inspección y el Representante Técnico autorizado. Los análisis de precios se formularán para los gastos directos y conforme al uso y la costumbre. Al costo neto así resultante se deberán agregar los siguientes gastos generales:

Movimientos de tierra, terraplenamientos, provisión de materiales, ensayos de suelos: 7,5% (Siete y medio por ciento).- Demoliciones, albañilería y afines, hormigón armado, estructuras de madera o hierro, contrapisos y revoques, solados, revestimientos, herrería y carpintería metálica, yesería, cañerías, estructuras de suspensión, conexionado, empalmes, instalaciones complementarias de subestaciones transformadoras: 17% (Diecisiete por ciento).- Cubiertas y hojalatería, plomería y zinguería, instalaciones especiales, pintura y vidriería, ebanistería, moblaje y tapicería, montaje de tableros eléctricos, estructuras especiales, montaje de conductores aéreos y subterráneos, construcción de puestas a tierra, relevamiento planialtimétrico, y cualquier otra tarea no especificada: 20% (Veinte por ciento).-

El beneficio será fijado obligatoriamente mediante la aplicación del 10% (Diez por ciento) sobre el costo-costo.-

Artículo 9°: CÓMPUTO DEL PLAZO CONTRACTUAL

El término contractual se computará desde el perfeccionamiento del contrato o aprobación del replanteo inicial y/o entrega de los terrenos, contándose desde la fecha del último de todos ellos. La entrega de los terrenos nunca será posterior a la fecha de replanteo. Si el replanteo de la Obra se demorara por más de un día calendario, se tomará en cuenta el cómputo a la fecha inicial de dichos trabajos (5.1.27).-

Artículo 10°: REPLANTEO

La administración notificará al adjudicatario con diez (10) días de antelación la fecha de iniciación del replanteo. Las formalidades de dicha operación se ejecutarán de acuerdo a lo especificado en el Pliego General Único de Bases y Condiciones para la Contratación de Obras Públicas en 5.3.27.-

Artículo 11°: CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE TÉCNICO

Las Disposiciones Complementarias del Pliego, especificarán la categoría del Representante Técnico exigido por la Administración para la Obra y su antigüedad en el ejercicio de la profesión, el que deberá permanecer en el lugar de las Obras un mínimo de veinte (20) días hábiles por mes, durante el horario de trabajo, salvo causas ajenas a su voluntad, de las que deberá notificar a la Inspección debidamente.- El representante técnico gestionará y firmará las presentaciones que dieran lugar a tramitaciones de carácter técnico y estará presente en todas las operaciones de ese carácter que sea necesario realizar en el curso de la construcción, tales como replanteo, pruebas de resistencia, nivelaciones, mediciones para los certificados, recepciones de Obra, etc., debiendo firmar las actas respectivas.- La Incomparencia del Representante Técnico o su negativa a la firma de las Actas, inhabilita al Contratista por reclamos inherentes a la operación realizada. El ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN (E.P.E.N.) en este caso, podrá postergar la operación (5.3.27.6)-(5.1.28)-(5.3.28.2.1).-

Artículo 12°: SEGUROS

A fin de cubrir los riesgos de accidentes de trabajos el Contratista asegurará en una Compañía Nacional, de reconocida solvencia a todos los empleados y obreros que emplee en la ejecución de la Obra, como así al personal de la Inspección que desempeñe funciones inherentes a la realización de los trabajos hasta la recepción provisional.- Todas las pólizas de seguro, o bien sus copias legalizadas, serán entregadas a la Administración antes de iniciarse las Obras, sin cuyo requisito no se abonará al Contratista ningún importe en concepto de certificados. En el caso de que la Dirección resolviera introducir cambios en su personal, el Contratista estará obligado a entregar las pólizas correspondientes al que no figura en la nómina referida, dentro de los tres (3) días de la fecha en que se lo notifique de la resolución.-

En dichas pólizas deberá suscribirse como asegurado al "ESTADO PROVINCIAL DEL NEUQUÉN - ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN".- El Contratista estará obligado a proveer de cascos especiales a todo el personal obrero, técnico e Inspección que trabaje en la Obra. También es el responsable del uso de los mismos. La Inspección podrá aplicar a la Empresa una multa equivalente a un jornal básico obrero (a fecha de constatada la infracción) por cada persona que no posea en obra el casco obligatorio. En los días de viento y lluvia, la empresa deberá proveer a los obreros de antiparras, botas y trajes de agua.- El importe total de los sueldos del personal de la Inspección dependiente del ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN (E.P.E.N.) para el período de ejecución de las Obras, se establecerá en las Disposiciones Complementarias (5.3.28.1.6).- El contratista deberá asegurar contra riesgo de incendio las partes o sectores de la obra que se indiquen en las Disposiciones Complementarias, salvo que se trate de obras o ítem de Arquitectura, que en todos los casos serán aseguradas en su totalidad. Dicho seguro se efectuará por un monto equivalente al importe contractual, incrementado trimestralmente por el valor actualizado del contrato. El seguro contra incendio regirá hasta la recepción definitiva.-

Artículo 13°: LIBROS A PROVEER POR EL CONTRATISTA

Salvo indicación en contrario de las Disposiciones Complementarias, es obligación del Contratista la provisión de los siguientes libros: 1 - Libro de Actas y ordenes de Servicio.- 2 - Libro de Pedidos y Reclamaciones.- 3 - Libro de Mediciones.- 4 - Libro diario.- 5 - Libro de movimiento de materiales.- Los mismos serán provistos en números suficiente y de acuerdo a las especificaciones del Pliego General Único en 5.3.28.8 y las aclaraciones que le formule la Administración.- El Contratista deberá tener en cuenta que la ausencia de actuaciones en los tres primeros impide la expedición de certificados de Obra ejecutada, y en el caso de los dos últimos, si se solicitaran, impide la expedición de certificados de acopio de materiales.-

Artículo 14°: SUSPENSIÓN INJUSTIFICADA DE LOS TRABAJOS

La suspensión de los trabajos en forma injustificada por parte del Contratista, lo hará pasible de una multa no restituible, equivalente al pago de diez (10) jornales básicos de ayudante (a fecha de infracción) por cada día de mora, el que será descontado de la primera liquidación a su favor, posterior al hecho (5.3.28.1.8.6.e).-

Artículo 15°: PAGO DE SALARIOS

A fin de acreditar el pago de los salarios de los obreros involucrados en la construcción de la Obra, el Contratista deberá llevar un libro de jornales

habilitado especialmente para la obra, y rubricado por la Dirección General de Trabajo, el que será entregado a la Inspección cada vez que ésta lo requiera.- El incumplimiento de dicha obligación hará pasible al Contratista de una multa no restituible igual a la del artículo anterior, durante el período de su duración, la que será deducida en la misma forma (5.1.29).-

Artículo 16°: MULTAS

1) Mora en la iniciación de los trabajos:

Si el Contratista no iniciara los trabajos dentro de los ocho (8) días corridos a partir de la iniciación del cómputo del plazo contractual, se hará pasible de una multa equivalente al medio por mil (0,5 %o) del monto contratado, por cada día de mora. Todas las multas podrán ser deducidas en cualquiera de las formas previstas en el Pliego General Único de bases y Condiciones para la Contratación de Obras Públicas.-

2) Incumplimiento al Plan de Trabajos:

a) Obras en la que los planes de trabajos no sufren modificación alguna en el cronograma de inversión: Cuando el Contratista no diese cumplimiento al Plan de Trabajo, se hará pasible de una multa diaria del uno por mil (1 %o) del monto de los trabajos que debieron realizarse durante este plazo hasta la regularización de las tareas.- b) Obras en las que los planes de trabajo sufren modificaciones en el cronograma de inversiones por encomienda de trabajos adicionales:

1 - Si los trabajos adicionales que deban ser efectuados son como consecuencia de modificaciones en el proyecto original, se hará pasible de las multas descriptas en 2 a), pero teniendo en cuenta el nuevo plan de trabajo en el que se adecuará el ritmo de ejecución de los ítem a la prórroga acordada.- 2 - En trabajos adicionales imprevistos que no interfieren la ejecución de la obra original se hará pasible de una multa diaria del medio por mil (0,5%o) del monto de los trabajos que debieron realizarse por causa de dicho adicional, con respecto a la fecha que se ordene su comienzo, con independencia del plazo fijado para la realización de la obra original.-

3) Mora en la terminación de los trabajos:

Si el Contratista no diera total y correcta terminación a todos los trabajos contratados dentro del plazo estipulado para la realización de los mismos, incurrirá en una multa equivalente al uno por mil (1 %o) del monto total del Contrato por cada día de atraso en la terminación de la obra.-

Se incluirán en el cómputo del plazo contractual las prórrogas y ampliaciones concedidas. Cuando se hubiere aplicado una multa por mora en la iniciación de los trabajos o por incumplimiento, la que corresponde por terminación será deducida de los montos de aquellas que tendrán siempre carácter preventivo.

Si el importe de la multa por iniciación o incumplimiento fuera superior al de la terminación se devolverá al contratista la diferencia entre los importes.- Si la obra se terminara en plazo, la multa por iniciación o por incumplimiento al Plan de Trabajo, será íntegramente devuelta al contratista (11.2.84) (5.1.30).- Sin perjuicio de lo anterior, las multas, sanciones o perjuicios económicos que por deficiente calidad del servicio u otras actividades involucradas en el contrato le sean aplicadas al ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN, ya sea por CAMMESA o terceros, le serán trasladadas íntegramente al Contratista, si las mismas se originaran en la negligencia y/o incumplimiento del mismo. Dichas multas no serán reintegrables.-

Artículo 17°: PREMIOS

La concesión de premios a la más pronta finalización de la obra, deberá especificarse ineludiblemente en las Disposiciones Complementarias del Pliego. Cuando se estipule dicha modalidad se liquidará de la siguiente forma: Premio ($ por día de adelanto en entregar la obra) = (0,20 x C) / P

Siendo: C = Monto Contrato, aumentado o disminuido por el importe que representen las modificaciones o ampliaciones de obra.- P = Plazo de Obra contractual en días, más prórroga del plazo convenido y aprobado.-

La fórmula propuesta, solo tiene validez y se aplicará cuando el tiempo real de finalización de la obra está comprendida entre el 90 y el 100% del plazo FINAL DE OBRA APROBADA. Es decir, que, el tope del reconocimiento del tiempo, en menos, en los que hace a la liquidación y pago del premio será del 10% (en días) del plazo aprobado por la Administración (5.1.33).-

Artículo 18°: CASOS EN QUE LOS MATERIALES DE DEMOLICIÓN QUEDAN DE PROPIEDAD DEL CONTRATISTA O LA ADMINISTRACIÓN

Los oferentes, al efectuar sus propuestas, deberán tener en cuenta que se incluyen en las mismas, las demoliciones que resulten necesarias para el emplazamiento de la obras contratadas que se indiquen en los planos, debiendo quedar en pie, la totalidad o parte de aquellas obras existentes que no constituyen un inconveniente por su proximidad y ubicación a la nueva obra o puedan ser, de permitirle su estado de conservación, utilizadas con otros fines. De las demoliciones que efectúe el Contratista deberá depositar en la obra a disposición del Ente Provincial de Energía del Neuquén, los materiales, apilados y clasificados en forma que permitan su transporte.- En todos los casos en que las obras contratadas afectaren paredes medianeras existentes que sea necesario reconstruir estará a cargo del contratista de acuerdo al plano correspondiente, la demolición de las mismas y la ejecución de los apuntalamientos necesarios y tabiques exigidos por los reglamentos municipales, así como también deberá dejar en las mismas condiciones en que los recibiera, los locales de las propiedades linderas

afectadas por las demoliciones. Los materiales provenientes de estas demoliciones quedarán a beneficio del Contratista y serán retirados de la obra a su costa. El Contratista será el único responsable de los arreglos que ejecute en los edificios linderos motivados por la ejecución de las obras terminadas y correrán por su cuenta todas las indemnizaciones a que dieran lugar esos arreglos.- Efectuará también todos los trámites requeridos para la adquisición de la medianería de las paredes que queden subsistentes, como asimismo de las que se demuelen para ser reconstruidas (5.3.34).-

Artículo 19°: MATERIALES A PROVEER POR LA ADMINISTRACIÓN

La Administración podrá tomar a su cargo total o parcialmente el suministro de los materiales, materias primas, artefactos, maquinarias, lubricantes, combustibles y otros elementos necesarios para las obras los que en tal caso estarán detallados con indicación de cantidad, valor y condiciones determinadas en las Disposiciones Complementarias (5.3.38).-

Artículo 20°: GASTOS IMPRODUCTIVOS

En caso que se produjeran paralizaciones parciales o totales de las obras, motivadas por actos del Gobierno y/o incumplimiento de obligaciones contractuales por el Ente Provincial de Energía del Neuquén, éste reconocerá al Contratista como única y exclusiva compensación, los gastos directos improductivos a determinarse tomando el monto anual ejecutable "según la siguiente fórmula":

Ma = (I x da) / dt Donde: I = Importe Contratado.- dt = Total días laborables previstos en el contrato para la ejecución de la obra.- da = Total de días laborables en el año, deducidos los correspondientes a paralizaciones comunes en épocas normales.- Ma = Monto anual ejecutable.-

Las paralizaciones comunes en épocas normales, sólo darán derecho a la concesión de prórroga del plazo contractual.- La liquidación de gastos improductivos, si los hubiere se practicará anualmente, conjuntamente con las variaciones de costos del último bimestre, y al término de la obra para el último resto.- I) Compensaciones anuales máximas: Este reconocimiento representará una compensación para los gastos directos improductivos de las obras. Cuando la paralización de la obra ha sido total, se reconocerá en el período correspondiente, los siguientes porcentajes anuales: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

MONTO ANUAL EJECUTABLE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hasta $ 2.000 2.000 a 5.000 5.000 a 10.000 Más de $ 10.000

5% 4% 3% 2% --------------------------------------------------------------------------------------------------------- II) Paralizaciones Parciales: Para determinar el monto del resarcimiento por paralizaciones parciales o disminuciones del ritmo normal de los trabajos, se considerará la "Compensación anual máxima" afectándola de un coeficiente 1, equivalente a la relación del importe de obra que se ha dejado de ejecutar y el que debió ejecutarse en el mismo plazo: 1 = (Ma – M) / Ma Siendo M = Monto certificado por obra contratada.- III) Reducción por falta de medios adecuados: Si durante esos períodos el Contratista no dispuso de los medios adecuados para realizar las obras conforme a lo previsto en el plan de trabajo, dicho resarcimiento se multiplicará por otro coeficiente de reducción "ke" que fijará el comitente teniendo en cuenta los medios reales con que contó el contratista.- A tal efecto se admitirá la siguiente relación de gravitación en el total de gastos:

a) Financiación 0,22 b) Alquiler y amortización de equipos 0,15 c) Dirección de obra 0,17 d) Personal auxiliar (capataces, empleados,

escritorios, sereno, etc.) 0,26 e) Alquiler de locales, movilidad obra 0,10 f) Conservación obra realizada, etc. 0,10 ----------------------------------------------------------------------- Siendo para medios adecuados 1,00

IV) Liquidación: En las obras que no han tenido principio de ejecución se reconocerá solamente el veinte por ciento (20%) de las sumas que resultaren de la ampliación de los porcentajes anuales y coeficientes citados, contándose el plazo a partir de la fecha de replanteo. Se entenderá por obras que no han tenido principio de ejecución aquellas que, desde el replanteo hasta la fecha de liquidación, no se hubiera alcanzado a ejecutar trabajos por importes equivalentes al cinco por ciento (5%) de la producción programada para ese período (5.1.42).-

Artículo 21°: MEDIOS DE PAGO

Cuando no se prevea el pago de la obra en dinero efectivo, los medios de pago que se prevean se insertarán en las Disposiciones Complementarias (7.1.59).-

Artículo 22°: PLAZO DE CONSERVACIÓN Y GARANTÍA Salvo indicación en contrario en las Disposiciones Complementarias, entre las recepciones provisional y definitiva correrá un plazo de garantía de trescientos sesenta (360) días corridos, durante el cual, el Contratista será responsable de la conservación de las obras y de las reparaciones requeridas por defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos (8.3.65).-

Artículo 23°: APROBACIÓN DE PLANOS Y PAGO DE DERECHOS ANTE ORGANISMOS NACIONALES, PROVINCIALES Y MUNICIPALES

El contratista está obligado a ejecutar los planos y demás documentos que exijan los organismos nacionales, provinciales y municipales, ya sean estatales o privados, para la ejecución de las obras o instalaciones incluídas en la obra licitada, así como su tramitación y pago de derechos para obtener la aprobación de los mismos. Ello significa además que los trabajos, instalaciones, etc. objeto de dichas tramitaciones, deben ejecutarse de acuerdo con las reglamentaciones de dichos organismos, aunque en los planos y documentos de la licitación no se hayan observado dichas reglamentaciones. El Contratista deberá asimismo gestionar y obtener las inspecciones parciales y finales y también la aprobación final y habilitación de los trabajos e instalaciones a que se refiere este artículo.-

Artículo 24°: RESPONSABILIDAD POR CÁLCULO DE ESTRUCTURAS E INSTALACIONES

Todos los cálculos, ya sea de instalaciones o estructuras de cualquier naturaleza, a cargo del Contratista deberán ser realizados y refrendados por un profesional con título habilitante, el cual se hará responsable con su firma de los cálculos ejecutados.- La responsabilidad ante el E.P.E.N. por cualquier contingencia o perjuicio que pudiera derivarse de un cálculo realizado en forma deficiente, será asumida por el contratista.- El E.P.E.N., a pesar de que los cálculos deberán contar con su aprobación, no asume ninguna responsabilidad por los errores que pudieran haberse deslizado, subsistiendo en consecuencia la responsabilidad del profesional y del contratista, que será plena, por el trabajo realizado.- Antes de dar comienzo a los cálculos, el Contratista comunicará al E.P.E.N. los datos del profesional (nombre y apellido, domicilio, título habilitante y número de matrícula en el Consejo Profesional que corresponda). Dicho profesional podrá ser recusado por la Administración con causa fundada para ello.-

Artículo 25°: VISTAS FOTOGRÁFICAS

EL Contratista deberá prever la entrega, dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes, de SEIS (6) fotografías color de la obra en construcción. Oportunamente la Inspección indicará los puntos desde donde se fotografiará y el ángulo de enfoque, los que deberán respetarse en todas las series de fotografías, con el fin de obtener un testimonio válido del avance de las obras.-

Las ampliaciones serán de 13 x 18 cm. e incluirán en uno de sus ángulos la fecha de la toma. Al finalizarse la obra se tomarán VEINTICUATRO (24) fotografías, de características similares a las descriptas.-

Artículo 26°: INCUMPLIMIENTO DE ÓRDENES DE SERVICIO

Las instrucciones y observaciones que la Inspección deba transmitir al Contratista en la Obra ya sea por la calidad de los materiales, estructuras, trabajos de modificaciones, como asimismo referentes a las cláusulas generales del contrato, entrega de los detalles, etc., se registrarán en un libro especial foliado, denominado "Libro de Actas y Ordenes de Servicio", el que será llevado con toda prolijidad, sin enmiendas, por riguroso orden de fechas y numerando sucesivamente las órdenes.- Toda orden apuntada en el libro, se entenderá dada dentro de las estipulaciones del contrato, esto es, sin importar modificación alguna ni la encomienda de un trabajo adicional salvo en el caso de que en la orden se hiciera manifestación expresa en contrario.- Cuando una orden implicara la alteración de lo convenido, deberá indicarse en virtud de qué disposición se da.- Cuando el Contratista considere que en cualquier orden impartida se exceden los términos del contrato, podrá al notificarse, manifestar por escrito su disconformidad con la orden recibida, sin perjuicio de presentar a la Dirección de Obras, en el término de 15 (quince) días una reclamación fundando las razones que lo asisten para observar la orden recibida.- La Dirección deberá expedirse dentro del plazo de treinta (30) días, en caso contrario se considerará ratificada la orden de servicio, quedando en libertad el Contratista de recurrir de ella ante la superioridad competente.- La observación del contratista, opuesta a cualquier orden de servicio no lo eximirá de cumplirla, si ella fuera mantenida por la Dirección de obras.- El Contratista está obligado a suscribir el libro de actas y ordenes de servicio cada vez que le sea requerido por la Inspección.- La falta de cumplimiento a las órdenes ratificadas por la Dirección dentro del plazo fijado será penado con una multa que por día de mora fija el artículo 14º de este Pliego.- En todos los casos que se produzcan reclamos técnicos por el Contratista, la solicitud será sometida a dictamen de una comisión de técnicos que designará la Dirección.- En todos los casos, la Dirección de Obras confirmará o modificará por nota la orden de servicio dada por la Inspección, transcribiéndose en esa oportunidad la misma.- Cuando se trate de obras adicionales o modificaciones que estén dentro de la partida de ampliaciones o imprevistos de la obra, la orden de servicio no tendrá valor alguno si no es autorizada por la Dirección. En caso de no cumplir esta formalidad no serán reconocidos tales trabajos como adicionales (5.3.28.1.8).-

Artículo 27°: PRÓRROGAS DE PLAZO

El Contratista está en la obligación de tomar las providencias para que la obra se desarrolle con un ritmo acorde con el plan de trabajo previsto, para ejecutar la misma en los plazos establecidos en las Disposiciones Complementarias y/o en el contrato.-

El Contratista podrá solicitar prórroga de los plazos cuando exista causa fundada para ello.- En tales casos, los mismos serán ampliados por un lapso acorde con la causa motivo de la demora. Serán causa motivo de la prórroga:

1) Pérdida de tiempo emergente de modificaciones del proyecto contratado inicialmente.- 2) Ejecución de trabajos adicionales y/o ampliaciones.- 3) Huelgas y cierres; las lluvias u otros fenómenos meteorológicos que asumen características anormales o que no permita la ejecución de los trabajos.- 4) Las Órdenes impartidas por la Administración que signifique modificación al proyecto o a las especificaciones, la demora en la entrega de planos de detalle, aclaraciones, especificaciones complementarias que debe suministrar la Inspección.- 5) Las demoras que ocasionen como consecuencia de los contratos directos que se hubiere reservado el comitente, que impida el cumplimiento del plan de trabajo del Contratista, la falta de resolución por parte de la Administración de los planos o detalles constructivos que el Contratista le someta para su aprobación previa.- 6) Las causas de mora enunciadas anteriormente no excluyen todas aquellas que, aunque no hayan sido especificadas expresamente tengan su origen en acontecimientos que no hubieran podido preverse o que previstos no hubieran podido evitarse.-

Para tener derecho a la prórroga, el Contratista deberá dirigirse por escrito en Nota de Pedido a la Inspección indicando las causas que originaron la demora, a fin de que esta pueda comprobar los hechos o circunstancias denunciadas.- Cuando la paralización proceda por Orden de Servicio de la Inspección, no será necesaria la comunicación citada (Art. n° 14 y n° 50 de la Ley 0687/72).- Cuando las Disposiciones Complementarias establezcan premios por entrega anticipada de obras y la Administración conceda prórroga de los plazos contractuales, por éste solo hecho tales premios quedarán anulados a menos que la Administración convenga con el Contratista un nuevo régimen de premios ajustados a las nuevas condiciones y el espíritu de las condiciones contractuales (6.1.5.e) (5.3.27.5) (5.1.33).-

Artículo 28°: CONDICIONES DE RECEPCIÓN

a) Recepción provisional: cuando la obra se encuentre totalmente terminada, con arreglo al contrato, la Inspección procederá a la verificación de los trabajos y comprobará el funcionamiento de las instalaciones, conjuntamente con el representante técnico.- Simultáneamente se levantará un "Inventario por locales" o cuando esto no fuera posible, por partes fácilmente identificables a simple vista, de la obra. En el mismo se dejará constancia detallada de todos los elementos y terminaciones, como así también de las observaciones que le merezcan o de cualquier vicio aparente. Una vez finalizado el inventario, la Inspección autorizará en el libro de Actas y Ordenes de Servicio al Contratista principal a pedir por escrito la recepción provisional de acuerdo al Capítulo VIII de la Ley,

su reglamentación y el Pliego Único de Bases y Condiciones para la Contratación de Obras Públicas.- La Inspección por su parte elevará la orden de servicio y agregará al original del inventario realizado, firmado por el representante técnico.- El comitente designará una comisión para efectuar la recepción provisional. Dicha comisión invitará al Contratista al presenciar el acto mediante telegrama colacionado. Si el Contratista se negara a presenciarlo o no compareciera, dispondrá la recepción por sí y ante sí, dejando constancia de la citación y ausencia del Contratista.- La comisión controlará el estado de la obra de acuerdo al inventario realizado por la Inspección y verificará el cumplimiento del Contratista a las observaciones formuladas, caso contrario suspenderá la recepción provisional por un plazo determinado del que dejará constancia en el libro de Actas y Ordenes de Servicio, donde si intimará el cumplimiento de las observaciones.- Si transcurrido dicho plazo el Contratista no hubiese solucionado las observaciones o se negara formalmente a hacerlo, la comisión procederá a la recepción provisional parcial de la obra en las partes que no merezcan objeción y recomendará a la Administración se proceda a deducir de los fondos de reparo las sumas que concretamente justiprecie habrán de ser necesarias para la terminación de los trabajos observados. Si el Contratista se negare a firmar el Acta, la comisión dejará constancia del hecho y recomendará la rescisión en los términos del artículo 72º inciso c) de la Ley.- b) Recepción Definitiva: Esta recepción será efectuada por una comisión integrada por el Inspector de la obra y un funcionario a designar por el Ente Provincial de Energía del Neuquén.- Deberá efectuarse teniendo a la vista los planos conforme a obra y la documentación técnica y una vez transcurrido el plazo de garantía fijado en el artículo 22º.- La recepción se hará con las mismas formalidades de la recepción provisional, pudiéndose repetir total o parcialmente las verificaciones y pruebas ya efectuadas.- Su perfeccionamiento se producirá mediante Resolución del Presidente del E.P.E.N., cuya fecha de promulgación iniciará el término de Ley para contar los plazos por mora en que incurra la Administración en la devolución de los Fondos de Reparo.-

Artículo 29°: PLANES DE TRABAJO

Las ampliaciones de plazo originadas por las causas contempladas por los artículos 41º, 45º y 46º de la Ley 0687/72, serán adicionadas al plazo contractual original confeccionándose un nuevo plan de trabajo en el que se adecuará el ritmo de ejecución de los ítems a la prórroga acordada.- En los casos en que deban ser fijados nuevos plazos como consecuencia de la realización de trabajos adicionales, aquellos se determinarán de acuerdo a las normas siguientes:

a) Cuando los trabajos adicionales deban efectuarse como

consecuencia de modificaciones en el proyecto original, se seguirá el procedimiento establecido en el primer párrafo.-

b) Cuando los trabajos adicionales no interfieran la ejecución de la obra original, los plazos será computados a partir de la fecha en que se ordenó su comienzo con independencia del plazo fijado para la realización de aquella.-

Asimismo se determinará por separado la alteración que los mismos producirán en la marcha de la obra con el fin de fijar la prórroga del plazo que pueda corresponder. Esta última se ajustará a lo establecido en a).- Para los adicionales contemplados en el punto b) deberá confeccionarse un plan de trabajo específicamente referido a los mismos, en función del cual se liquidarán las variaciones de costo correspondiente.- La Inspección, en cada caso, verificará el cumplimiento de los Planes de Trabajo en lo que hace a la realización de los diferentes ítem, ajustándose estrictamente a lo establecido en el Capítulo VI de la Ley Nº 0687/72, su reglamentación y el Pliego Único de Bases y Condiciones para la Contratación de Obras Públicas (3.3.14; 5.3.28.1.3; y 5.1.41).-

Artículo 30°: CASOS NO CONTEMPLADOS

Cuando se presenten casos no contemplados en la Ley, su reglamentación, el Pliego General Único de Bases y el presente pliego de especificaciones particulares, podrán ser sometidos previa presentación de la Empresa en la que acredite la lesión a sus legítimos intereses, a la resolución del TRIBUNAL ARBITRAL, la que será inapelable.-

Artículo 31°: DECRETO 2343/83

Las Empresas oferentes deberán dar estricto cumplimiento a las previsiones del Decreto Nº2343/83, que forma parte de la documentación contractual. A tal fin los oferentes deberán consultar al Registro Especial de Compañías Aseguradoras que se hallen encuadradas en la situación prevista en el Artículo 1º de la norma citada, el que se encuentra habilitado en la Fiscalía del Estado.-

Artículo 32°: DOCUMENTACIÓN Y PLANOS CONFORME A OBRA

El Contratista deberá presentar documentación y planos conforme a obra, con formato y carátula oficial, de acuerdo al listado y escalas obrantes en las Disposiciones Complementarias.- Todos los planos deberán ser ejecutados en poliester tipo 70. Se adjuntarán también con los originales, 3 (tres) juegos de copias heliográficas en líneas rojas o negras.- Sin el cumplimiento de dichos requisitos no se llevará a cabo la Recepción Provisional de la Obra.-

Artículo 33°: ANTICIPO DE FONDOS - ACOPIO DE MATERIALES

Cuando la Administración prevea el Anticipo de Fondos al Contratista, se hará constar expresamente en las Disposiciones Complementarias, con mención de oportunidad y por ciento del contrato. El otorgamiento del certificado de anticipo de fondos, será concedido previa garantía satisfecha en las formas previstas en el Artículo 4° de este Pliego, inciso a), apartados 2 y 5.-

El anticipo será deducido de los certificados siguientes proporcionalmente al monto autorizado. Cuando rija el régimen de acopios previsto en 3.3.14.2 del Pliego General Único, el mismo se determinará en las Disposiciones Complementarias. En la documentación del Contrato se incorporará el modelo del texto del "CONSTITUTO POSESORIO" que se labrará en cada oportunidad.- Tal modelo, así como los precios básicos del presupuesto oficial se consideran como parte integrante de estas Condiciones Particulares (7.3.52) - (3.3.14.2).-

Artículo 34°: GARANTÍAS

Si el contratista no solicitara en tiempo y forma las Recepciones de la obra, el E.P.E.N. no responderá en ningún caso por los gastos que aquel deba afrontar para mantener vigentes las garantías durante mayor período que el requerido. Esto es extensivo a las pólizas de seguros solicitadas para la obra.-

Artículo 35°: INCOMPATIBILIDAD DEL PERSONAL DE LA CONTRATISTA Sin perjuicio de otras causales de incompatibilidad, se recuerda especialmente que resulta de plena vigencia el artículo 10° del Estatuto para el Personal Civil de la Administración Pública, en virtud del cual está prohibido para el personal de la Administración prestar servicios, remunerados o no, para Empresas Contratistas del Estado Provincial (aún cuando no existiera incompatibilidad horaria).- En caso de comprobarse un supuesto de esas características, la Contratista se hará pasible de una multa no reintegrable de Pesos DOS MIL ($ 2.000,-) en cada oportunidad y por cada persona que se hallara en esa circunstancia, sin perjuicio de su inmediata separación de la obra y de las sanciones que pudieran corresponderle. A este respecto, será de exclusiva responsabilidad de la Contratista verificar que su personal no se halla incurso en la incompatibilidad mencionada en el presente artículo.-

Documents

PROVINCIA DEL NEUQUEN MINISTERIO DE ENERGIA Y · PDF fileEn las siguientes secciones del Pliego se brinda la información detallada de las provisiones y montajes a llevar cabo