Občina Gorenja vas - Poljane · Web viewZakon o varnosti in zdravju pri delu (Ul. RS št. 43/2011), Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/2006, 101/2007, 57/2008,

Datum:04. 02. 2016

Štev.:4300-02/2016-03

NAROČNIK:

OBČINA GORENJA VAS POLJANE

Poljanska cesta 87

4224 Gorenja vas

Zakoniti zastopnik: g. Milan Čadež, župan

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI:

PLAZ LAZE PRI LESKOVICI

PZI plaz Laze – Izdelava vodnjakov

OZNAKA: 4300-02/2016

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

41.POVABILO K ODDAJI PONUDBE

51.1.KRATEK OPIS PROJEKTA

62.NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

62.1.NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

62.2.NAROČNIK

62.3.IME JAVNEGA NAROČILA TER KRATEK OPIS PREDMETA

72.4.VRSTA POSTOPKA JAVNEGA NAROČILA

72.5.PRAVNA PODLAGA ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA

82.6.TERMINSKI POGOJI ZA IZVEDBO GRADNJE

82.7.ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE

92.8.ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

92.9.ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

102.10.ZAVAROVANJE ZA PRIMER POŠKODBE OSEB IN ŠKODE NA PREMOŽENJU

102.11.PRAVNA OBLIKA, KI JO MORA PREVZETI SKUPINA GOSP. SUBJEKTOV

273.POGODBA

273.1.OBRAZEC POGODBA

27I.POGODBENI STRANKI

27II.UVODNE DOLOČBE

28III.PREDMET POGODBE

29IV.POGODBENA CENA IN OBRAČUN DEL

30V.PODIZVAJALCI

31VI.OBVEZNOSTI NAROČNIKA

32VII.OBVEZNOSTI IZVAJALCA

34VIII.STROKOVNI NADZOR

34IX.VODSTVO GRADBIŠČA

35X.ROKI IZVAJANJA DEL

36XI.POGODBENA KAZEN

36XII.PREVZEM DEL

37XIII.ODPRAVA NAPAK OZIROMA POMANJKJIVOSTI TER GARANCIJSKA DOBA

38XIV.JAMSTVA IN ZAVAROVANJA

39XV.ODSTOP OD POGODBE

40XVI.REŠEVANJE SPOROV

40XVII.PROTIKORUPCIJSKA DOLOČBA

41XVIII.REVIZIJSKA SLED

41XIX.KONČNE DOLOČBE

434.TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

434.1.TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

434.1.1. SPLOŠNO

434.1.2. IZVEDBA SANACIJE, TEHNIČNO POROČILO

454.1.7. TERMINSKI PLAN

454.1.8. SEZNAM PRILOŽENE DOKUMENTACIJE

465.PONUDBENI PREDRAČUN

465.1.SPLOŠNO

475.2.NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE PONUDBENEGA PREDRAČUNA

486.OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE

486.1.PONUDBA št. ____________

486.1.1. OSNOVNI PODATKI

506.1.2. PONUDBENA CENA

516.2.IZJAVA PONUDNIKA

546.3.POOBLASTILA ZA PRIDOBITEV POTRDIL IZ URADNIH EVIDENC

546.3.1. POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA PRAVNE OSEBE

556.3.2. POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA FIZIČNE OSEBE

566.4.IZJAVA O IZPOLNJEVANJU EKONOMSKO FINANČNIH POGOJEV

576.5.IZJAVA O ZAGOTOVLJENIH TEHNIČNIH ZMOGLJIVOSTIH ZA IZVEDBO

586.6.PODATKI O REFERENČNEM DELU

596.7.REFERENČNO POTRDILO

606.8.ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE

616.9.ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

636.10.ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

656.11.OBRAZEC OVOJNICA

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas (v nadaljevanju naročnik) objavlja povabilo k oddaji ponudbe za javno naročilo z naslovom »PZI plaz Laze – Izdelava vodnjakov«.

Ponudnike vabimo k oddaji ponudbe, ki mora biti v celoti pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo, ki je brezplačno dostopna na portalu javnih naročil. Razpisna dokumentacija je izdelana v slovenskem jeziku.

Kot ponudnik lahko na razpisu konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa. Na razpisu lahko konkurira tudi konzorcij pravnih in fizičnih oseb, ki skupaj izpolnjujejo pogoje oziroma so registrirani za dejavnost, ki je predmet razpisa.

Ponudniki lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega naročila na portal javnih naročil Uradnega lista RS (www.enarocanje.si). Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z razpisom je 8 dni pred rokom za oddajo ponudb do 11:00 ure. Naročnik bo podal pojasnila navezujoča se na zastavljena vprašanja v slovenskem jeziku najkasneje 6 dni pred rokom za oddajo ponudb, ki bodo objavljena na portalu javnih naročil.

Podana pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali postopkom postanejo sestavni del razpisne dokumentacije.

Ponudbe pričakujemo najkasneje do (prejemna teorija):

ČETRTKA 25.02.2016 do 11:00 ure

na naslov:

OBČINA GORENJA VAS - POLJANE

Poljanska cesta 87

4224 Gorenja vas

oz. Todraž 1, 4224 Gorenja vas (začasni naslov za osebno vročanje)

g. Milan Čadež

župan

_______________________________

1. KRATEK OPIS PROJEKTA

Z načrtom izkopov in druge podgradnje obravnavamo projektno rešitev najbolj akutnih problemov na območju plazu Laze pri Leskovici, kjer je prisotno stalno počasno premikanje pretežno preperinskega območja na dolžini 3 km, širini 100 -200 m in globine do 35 m. Znotraj tega območja so deli, ki se premikajo z večjo intenziteto. Tudi časovno je premikanje impulzivno; viški so vezani na obdobja intenzivnih padavinskih obdobij.

Glede na intenziteto premikanja sta izdvojeni dve območji:

•Tok blata in kamenja v bližini Slugove doline na skrajnem severnem delu plazovitega območja

•Počasno premikanje v zaselku Laze.

Dosedanji ukrepi sanacije (do 2015) so bili usmerjeni v reševanje najbolj pereče problematike na plazu, ki je s svojo pojavno obliko preprečevala funkcionalnost določenih objektov. Tako je bila v preteklosti izdelana sidrana pilotna stena pod stanovanjsko hišo Laze 8, sanacija poškodovane stanovanjske hiše Laze 2 z ojačitvijo poslopja in podpornim zidom, ureditev odvodnjevanja in popravilo poškodovane občinske ceste, usmeritev drenažne in meteorne vode izven območja plazu. Ti ukrepi ne zaustavljajo plazenja, so omilitveni ukrepi, z njimi rešujemo aktualne probleme, usmerjeni pa so v zmanjševanje vpliva dejavnikov, za katere je jasno, da delujejo na plaz oziroma pripomorejo k plazenju.

Območje obravnave projekta je obširno labilno območje vasi Laze pri Leskovici v občini Gorenja vas Poljane. V tem projektu je podano projektno reševanje in kontrola premikanja z naslednjimi ukrepi:

•Odvodnjevanje telesa plazu in

•Kontrola izvedenih ukrepov.

NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

2. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

Navodila ponudnikom določajo;

· postopkovna pravila predmetnega javnega naročila male vrednosti,

· pogoje, ki jih morajo ponudniki izpolnjevati, da se njihova ponudba lahko šteje za pravilno,

· merila, na podlagi katerih bo naročnik izbral najugodnejšega ponudnika,

· ostale zahteve, ki jih morajo ponudniki upoštevati pri izdelavi ponudbene dokumentacije.

3. NAROČNIK

OBČINA GORENJA VAS - POLJANE,

Poljanska cesta 87,

4224 Gorenja vas

Internetni naslov:

http://www.obcina-gvp.si/

E-naslov:

[email protected]

Telefon:

04 518 3100

Faks:

04 518 3101

Župan:

g. Milan Čadež

Kontaktna oseba in pooblaščen predstavnik naročnika:

g. Boštjan Kočar

Telefon kontaktne osebe:

04 51 83 103

4. IME JAVNEGA NAROČILA TER KRATEK OPIS PREDMETA

Javno naročilo je naslovljeno z imenom:

»PZI plaz Laze – Izdelava vodnjakov«

in nosi oznako:

4300-02/2016

Predmet javnega razpisa je:

Območje obravnave projekta je obširno labilno območje vasi Laze pri Leskovici v občini Gorenja vas Poljane. V tem projektu je podano projektno reševanje in kontrola premikanja z naslednjimi ukrepi:

•Odvodnjevanje telesa plazu in

•Kontrola izvedenih ukrepov.

Posegi in lokacije so razvidni v prilogi SKICA POSEGOV – Izdelava vodnjakov.

5. VRSTA POSTOPKA JAVNEGA NAROČILA

Javno naročilo male vrednosti bo izvedeno po postopku oddaje naročil male vrednosti skladno s 30.a členom ZJN-2.

Naročnik v okviru postopka ne bo izvajal pogajanj.

Pri predmetnem postopku gre za javno naročilo gradnje.

6. PRAVNA PODLAGA ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA

Javno naročilo se izvaja na podlagi sledečih aktov:

· Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013, 19/2014 odslej ZJN-2),

· Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, 60/2011, 62/2013 odslej ZPVPJN),

· Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, številka 96/2015),

· Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 48/2014),

· Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 (14/2013 popr.), 110/2011, 101/2013),

· Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/2011, 18/2011, 78/2011, 38/2012, 40/2012, 83/2012, 46/2013, 101/2013, 86/2014 in 90/2015),

· Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/2007),

· Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 92/2005, 93/2005, 111/2005, 120/2006, 126/2007, 57/2009, 108/2009, 61/2010 (62/2010 popr.), 20/2011, 57/2012, 101/2013, 110/2013 in 19/2015),

· Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ul. RS št. 43/2011),

· Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/2006, 101/2007, 57/2008, 94/2010, 36/2011, 40/2012)

ter na podlagi ostale veljavne zakonodaje na predmetnem področju, veljavne okoljske zakonodaje in zakonodaje na področju graditve objektov.

Navedeno zakonodajo mora upoštevati tudi ponudnik pri pripravi ponudbe in izvajanju pogodbenih določil v primeru dobljenega posla.

7. TERMINSKI POGOJI ZA IZVEDBO GRADNJE

Rok za izvedbo vseh pogodbenih del je najkasneje do 01.05.2016. Upoštevanje navedenega mora biti razvidno iz osnutka terminskega plana.

Podroben terminski plan, kjer se prikaže zaporedje postopkov in časovno usklajenost posameznih delovnih faz je ponudnik dolžan predložiti v roku 10 dni po sklenitvi pogodbe.

8. ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE

V ponudbi se zahteva predložitev menice in menične izjave za resnost ponudbe, ki znaša 5.000,00 EUR. Veljavnost menice in menične izjave mora biti najmanj 120 dni od končnega roka za oddajo ponudb.

V primeru, če ponudba zahtevane menice in menične izjave ne bo vsebovala ali ta ne bo skladen z zahtevami razpisne dokumentacije ali vzorcem zavarovanja za resnost ponudbe, bo naročnik tako ponudbo kot nepopolno izločil iz postopka nadaljnjega ocenjevanja.

Menica mora biti nepreklicna, brezpogojna in unovčljiva na prvi poziv:

A. če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali

B. če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

· ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom ali

· ne predloži ali zavrne predložitev zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom.

Predložena zavarovanja za resnost ponudbe bodo neizbranim ponudnikom vrnjena po pravnomočnosti obvestila o oddaji javnega naročila.

Izbranemu ponudniku bo predloženo zavarovanje vrnjeno, ko bo naročniku izročil veljavno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Naročnik ima pravico do unovčitve zavarovanja za resnost ponudbe skladno z določili vzorca zavarovanja za resnost ponudbe in obrazca vzorec pogodbe, ki sta sestavni del te razpisne dokumentacije.

9. ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Izvajalec mora najkasneje v 15. dneh od sklenitve pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, naročniku izročiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v zahtevani obliki glede na vzorec in navodila iz razpisne dokumentacije, v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV. Zavarovanje mora veljati še najmanj 120 dni po roku za izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti izvajalca. Izvajalec je dolžan zagotoviti veljavno zavarovanje za dobro izvedbo za ves čas izvedbe del. Izvajalec je dolžan predložiti zavarovanje za celotno obdobje glede na terminski plan. Podaljševanje zavarovanja je dovoljeno v primerih, ko prihaja do zamude ter posledično podaljšanja roka pri izvedbi projekta. Bančna garancija ali ustrezno kavcijsko zavarovanje se predloži za zavarovanje:

· kvalitetne izvedbe pogodbenih del,

· pravočasne izvedbe del v smislu določil razpisne dokumentacije in pogodbe,

· plačilo kazni v primeru odstopa od pogodbe pred izvedbo del ali med njo,

· poplačilo pogodbene kazni zaradi prekoračitve pogodbenega roka,

· poplačilo pogodbene kazni zaradi opustitve pričetka del v roku od uvedbe v posel ter

· neizročitve ustreznega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

10. ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

Izvajalec mora najkasneje v 10 dneh po uspešni primopredaji objekta, naročniku predložiti Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku (Extended Liability) v obliki bančne garancije oziroma ustreznega finančnega zavarovanja pri zavarovalnici, v višini 5 % vrednosti vseh opravljenih del po pogodbi z DDV. Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku lahko izda bodisi:

a) banka v Republiki Sloveniji ali

b) tuja banka preko korespondenčne banke, locirane v državi naročnika, ki mora imeti najmanj IBCA rating AA-, ki jo potrdi naročnik ali

c) zavarovalnica.

Zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi mora biti veljavno najmanj 2 leti od njegove izdaje.

11. ZAVAROVANJE ZA PRIMER POŠKODBE OSEB IN ŠKODE NA PREMOŽENJU

Izvajalec mora skupaj z zavarovanjem za dobro izvedbo del predložiti fotokopijo generalne zavarovalne police v zvezi z opravljanjem njihove dejavnosti, to je za gradbeno zavarovanje temeljnih nevarnosti, odgovornosti za škodo na obstoječih objektih in škodo proti tretjim osebam v skladu z zahtevami ZGO-1B, ki jo ima izvajalec sklenjeno z zavarovalnico.

12. PRAVNA OBLIKA, KI JO MORA PREVZETI SKUPINA GOSP. SUBJEKTOV

Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov v obliki partnerske ponudbe. V tem primeru mora taka ponudba vsebovati sklenjeno partnersko pogodbo, ki bo stopila v veljavo v primeru izbire take ponudbe, kot najugodnejše, skladno z merili te razpisne dokumentacije.

Ponudnik v okviru tega javnega naročila lahko sodeluje zgolj v eni ponudbi, bodisi individualno, kot ponudnik, kot partner v skupni ponudbi ali kot podizvajalec. V primeru, če bo posamezni ponudnik nastopal v več ponudbah v zgoraj navedenih oblikah, bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnjega postopka ocenjevanja kot nepopolno ponudbo.

Iz partnerske pogodbe mora biti nedvoumno razvidno naslednje:

· imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,

· pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe,

· obseg izvedbe del, ki jih bo opravil posamezni ponudnik in njihove odgovornosti,

· izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

· določbe, ki opredeljujejo način plačila preko vodilnega ponudnika,

· izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije in

· navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

Partnerji izmed sebe določijo glavnega partnerja. Glavni partner podpisuje ponudbo. Obrazec PONUDBA podpišejo vsi partnerji, razen če iz partnerske pogodbe izhaja drugače. Glavni partner je hkrati podpisnik pogodbe in glavni kontakt z naročnikom. Glavni izvajalec prevzame napram naročniku poroštvo za delo ostalih partnerjev in/ali podizvajalcev po pravilih Obligacijskega zakonika. Naročnik uveljavlja zahtevo po odpravi morebitnih napak zoper glavnega izvajalca.

Če ponudnik oz. z njim povezane družbe predložijo več ponudb, bodo vse ponudbe takšnega ponudnika oz. povezanih družb izločene iz postopka oddaje javnega naročila.

Prav tako bodo iz postopka oddaje javnega naročila izločene vse ponudbe, pri katerih isti ponudnik oz. povezane družbe nastopajo enkrat kot samostojni ponudnik, drugič pa kot eden od ponudnikov v skupnem nastopu ali če ponudnik oz. z njim povezane družbe nastopajo v več skupnih ponudbah.

Če ponudnik oz. z njim povezane družbe odda samostojno ponudbo ali če ponudnik oz. z njim povezane družbe nastopa v skupni ponudbi, takšen ponudnik oz. z njim povezane družbe ne sme nastopati v drugih ponudbah kot podizvajalec, ne glede na to, kakšno vrednost del bi takšen ponudnik opravil kot podizvajalec v drugi ponudbi.

Isti subjekt lahko nastopa v več ponudbah kot podizvajalec ali gospodarski subjekt na katerega kapacitete se ponudnik/partner sklicuje (ob pogoju, da navedeni podizvajalec ne nastopa v nobeni drugi ponudbi za konkretno naročilo kot samostojni ponudnik oz. eden od ponudnikov v skupni ponudbi), če vrednost del, ki jih bo opravil takšen podizvajalec, ki nastopa v več ponudbah, v nobeni od ponudb, v katerih nastopa kot podizvajalec, ne predstavlja več kot 20 % celotne ponudbene vrednosti (z DDV) in če ne nastopa kot subjekt, ki s podajo referenc dokazuje izpolnjevanje referenčnega ali kadrovskega pogoja.

V primeru kršitev prejšnjega odstavka bodo vse ponudbe, katerih sestava bo v nasprotju s to točko 2.11., izločene iz nadaljnjega postopka ocenjevanja.

Za povezane družbe se štejejo pravno samostojne družbe, ki so v medsebojnem razmerju tako, da:

· ima ena družba v drugi večinski delež (družba v večinski lasti in družba z večinskim deležem);

· je ena družba odvisna od druge (odvisna in obvladujoča družba);

· so koncernske družbe;

· sta dve družbi vzajemno kapitalsko udeleženi ali

· so povezane s podjetniškimi pogodbami.

Povezane družbe so natančneje opredeljene v Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/2009, 83/2009, 33/2011, 91/2011, 100/2011, 32/2012, 57/2012, 44/2013, 82/2013 in 55/2015).

12.1. PODIZVAJALCI

Ponudba s podizvajalci je ponudba, kjer poleg ponudnika kot glavnega ponudnika nastopajo še drugi ponudniki (v nadaljevanju: podizvajalci). Za podizvajalsko razmerje gre v vseh primerih, ko glavni izvajalec del ali celoto javnega naročila s pogodbo odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.

V ponudbi s podizvajalci morajo biti v Obrazcu PONUDBA navedeni vsi podizvajalci, ki prevzamejo izvedbena dela, navedena v razpisni dokumentaciji. Navedeno mora biti, kateri del javnega naročila prevzema ponudnik, kot glavni ponudnik, in kateri del javnega naročila prevzemajo navedeni podizvajalci.

Obvezne sestavine pogodbe o izvedbi javnega naročila so:

· vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel, in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil, podizvajalec,

· podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),

· predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del.

Ponudnik mora za vsakega podizvajalca predložiti podizvajalsko pogodbo, iz katere bo nedvoumno razvidno naslednje:

· del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema posamezni podizvajalec,

· del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema glavni ponudnik,

· izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

· izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije,

· izjava ponudnika, da bo pred zamenjavo podizvajalca pridobil pisno soglasje naročnika,

· da bo podizvajalec upošteval vsa določila 71. člena ZJN-2, ki so relevantna za podizvajalca.

V primeru, če ponudnik podizvajalskih pogodb ne bo predložil ali ne bo predloži vseh podizvajalskih pogodb, bo naročnik takega ponudnika pozval na dopolnitev ponudbe v okviru instituta formalno nepopolne ponudbe.

Ponudnik (glavni izvajalec), ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali v času njegovega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v petih dneh od sklenitve te pogodbe.

Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu z ZJN-2 obvezna.

Ponudnik in vsak navedeni podizvajalec mora izpolnjevati pogoje za priznanje sposobnosti glede svojega statusa. Izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti se, če ni pri posameznemu pogoju določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za ponudnika in podizvajalce skupaj.

12.2. OGLED LOKACIJE IN INFORMATIVNI SESTANEK

Ogled lokacije je mogoč po predhodni najavi pri kontaktni osebi naročnika. Na podlagi predhodne zahteve ponudnikov se bo izvršil informativni sestanek. Zahteva za informativni sestanek je lahko s strani zainteresiranih ponudnikov podana najkasneje 5 dni pred rokom za oddajo ponudb. Informativni sestanek se bo vršil ločeno z vsakim ponudnikom.

12.3. JEZIK V PONUDBI IN OBLIKA PONUDBE

Ponudba in ostali dokumenti, vezani na predmetni razpis morajo biti v slovenskem jeziku. Tehnična dokumentacija je lahko predložena v angleškem ali nemškem jeziku, pri čemer ima naročnik pridržano pravico, da ponudnika pozove k predložitvi uradnega prevoda v slovenski jezik.

Ponudba mora biti predložena v pisni obliki.

Ponudba naj bo sestavljena iz enega (1) originala in ene (1) kopije. Na ponudbi naj bo jasno označeno »Original« in »Kopija 1«. Predložitev originala ponudbe je obvezna in nujna sestavina ponudbe (v nasprotnem primeru bo taka ponudba izločena iz nadaljnjega ocenjevanja). V primeru, da ponudba ne vsebuje celotnega števila kopij, se to šteje kot formalna nepopolnost ponudbe in se jo obravnava skladno z določili 78. člena ZJN-2.

Stroške v zvezi s pripravo ponudbe v celoti nosi ponudnik.

12.4. PONUDBE PONUDNIKOV S SEDEŽEM IZVEN RS

V primeru, če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja kakšnega izmed dokumentov, zahtevanih s to razpisno dokumentacijo, lahko ponudnik predloži zapriseženo lastno izjavo, s katero potrdi izpolnjevanje naročnikovih zahtev. Takšna izjava ponudnika mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

12.5. VALUTA IN VELJAVNOST PONUDBE

Predložena ponudba mora biti veljavna najmanj 120 dni od končnega roka za oddajo ponudb, ki ga je določil naročnik

Ponudbena cena in ostale denarne vrednosti v ponudbi morajo biti podane v Evrih (EUR).

12.6. VARIANTNE IN OPCIJSKE PONUDBE

Variantne in opcijske ponudbe niso dovoljene. V primeru, če naročnik prejme variantne ali opcijske ponudbe, bo le-te zavrnil iz nadaljnjega postopka ocenjevanja kot nepopolne.

12.7. PODPIS PONUDBE

Ponudba mora biti na zahtevanih mestih podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali osebe, ki ima pisno pooblastilo s strani zakonitega zastopnika za podpis ponudbe. V tem primeru mora biti ponudbi priloženo predmetno pooblastilo za podpis ponudbe (predmetno pooblastilo pripravi ponudnik sam).

V primeru več zakonitih zastopnikov zadošča podpis enega od zakonitih zastopnikov.

A. V primeru samostojnega ponudnika:

v kolikor podpisnik ponudbenih dokumentov ni zakoniti zastopnik ponudnika, mora ponudnik priložiti pooblastilo, s katerim zakoniti zastopnik ponudnika pooblašča podpisnika ponudbenih dokumentov.

B. V primeru ponudbe skupine ponudnikov:

v kolikor podpisniki ponudbenih dokumentov niso zakoniti zastopniki ponudnikov v ponudbi skupine ponudnikov, mora ponudnik priložiti pooblastilo, s katerimi zakoniti zastopniki ponudnikov pooblaščajo podpisnike ponudbenih dokumentov. Pooblastila je potrebno priložiti tako za podpisnike glavnega ponudnika kot tudi za podpisnike ostalih ponudnikov v ponudbi skupine ponudnikov.

C. Podizvajalci:

v primeru, da podpisniki ponudbenih dokumentov niso zakoniti zastopniki podizvajalcev, je pooblastila potrebno priložiti tudi za podizvajalce.

V primeru, da je podpisnik ponudbe zakoniti zastopnik ponudnika oziroma glavnega ponudnika oziroma drugega ponudnika v ponudbi skupine ponudnikov oziroma podizvajalca, obrazca in pooblastila oziroma pooblastil ni potrebno priložiti.

12.8. PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudba mora biti predložena v zaprti, zapečateni ovojnici, na kateri je nalepljen izpolnjen obrazec OVOJNICA. V kolikor na ovojnici ne bo prilepljen pravilno izpolnjen obrazec OVOJNICA, bo naročnik tako ovojnico odprl za namenom pridobiti podatke o pošiljatelju in jo vrnil na naslov pošiljatelja. Tovrstne ponudba ne bo predmet ocene.

Zaželeno je, da so vsi listi ponudbene dokumentacije prešiti z jamstvenikom ali vrvico, oba konca le-tega pa na zadnji (hrbtni) strani ponudbe pritrjena s pečatom ali lepilnim trakom, pritrditev pa zavarovana s štampiljko in podpisom osebe, ki sicer podpisuje ponudbo. Način vezave je smiselno povzet iz 35. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07-UPB3, 33/2007, 45/2008, 91/2013). Pregled ponudbe mora biti mogoč, ne da bi se pri tem pečat ali vrvica poškodovala.

12.9. NASLOV IN ROK ZA ODDAJO PONUDB TER JAVNO ODPIRANJE PONUDB

Ponudbe morajo do roka za oddajo ponudb prispeti po pošti na naslov naročnika:


Poljanska cesta 87

4224 Gorenja vas

ali v primeru osebne dostave na začasni naslov:


Todraž 1

4224 Gorenja vas

Končni rok za oddajo ponudb je četrtek 25.02.2016 do 11:00 ure.

Ponudbe morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija).

Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko ponudnik v pisni obliki kadarkoli spremeni ali umakne že oddano ponudbo. Po izteku roka za oddajo ponudb, ponudniki ne morejo več spreminjati ali umikati ponudbe.

Vsaka sprememba ali umik ponudbe mora biti dostavljena na način določen v razpisni dokumentaciji. Na pošiljki mora biti jasno označeno, da gre za umik (ponudnik na ovojnico napiše »UMIK PONUDBE« in ime javnega naročila) ali spremembo ponudbe (ponudnik na ovojnico napiše »SPREMEMBA PONUDBE« in ime javnega naročila). V spremenjeni ponudbi mora biti jasno navedeno kateri del ponudbe se spreminja in kateri del ponudbe ostaja nespremenjen.

Javno odpiranje ponudb bo potekalo dne 25.02.2016 ob 12:00 uri v prostorih občine Gorenja vas – Poljane na naslovu Todraž 1, 4224 Gorenja vas, v sejni sobi.

12.10. POSLOVNA SKRIVNOST

Podatki, ki jih bo kandidat izrecno označil kot zaupne, bodo uporabljeni samo za namene primerjave in ocenjevanja rešitev in končnih ponudb in ne bodo dostopni nikomur, razen pooblaščenim osebam, ki bodo vključene v razpisni postopek. Te osebe, kot tudi naročnik in ostali nadzorni organi oziroma organi presojanja v primeru uveljavljanja pravnega varstva, so odgovorni za varovanje zaupnosti posredovanih podatkov.

Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v predloženih rešitvah, ki bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«, pod tem napisom pa bo podpis osebe, pooblaščene za podpisovanje rešitve. Če naj bo zaupen samo določen podatek v dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa mora biti izpisano »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«.

Kot zaupne lahko kandidat označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni ter poslovne in tehnične podatke, ki so s predpisi ali splošnimi akti kandidata označeni kot zaupni.

Naročnik bo zagotovil, da bodo podatki, ki jih bo ponudnik skladno z zakonom označil za poslovno skrivnost, varovani kot poslovna skrivnost. Ne glede na določila ponudnika o poslovni skrivnosti so javni podatki količina iz specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe, v primeru merila ekonomsko najugodnejše ponudbe pa tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Če bodo kot zaupno označeni podatki, ki ne ustrezajo kriterijem poslovne skrivnosti, bo naročnik kandidata pozval, da oznako zaupnosti umakne. Kandidat to naredi tako, da zakoniti zastopnik gospodarskega subjekta, ki je določen dokument označil »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«, nad oznako napiše »PREKLIC«, vpiše datum in čas ter se podpiše. Če kandidat v roku, ki ga določi naročnik, ne prekliče zaupnosti, lahko naročnik tako ponudbo izloči.

Po javnem odpiranju končnih ponudb noben podatek o ocenjevanju, pregledu in dopolnjevanju končnih ponudb ali odločitvah v zvezi z izbiro izvajalca ne bo dostopen javnosti ali drugim ponudnikom, dokler vsi ponudniki ne prevzamejo Odločitve o oddaji naročila.

Celotna dokumentacija o oddanem javnem naročilu je javna, v kolikor ne vsebuje poslovnih skrivnosti ali tajnih podatkov. Naročnik mora ponudniku na njegovo zahtevo dovoliti vpogled v druge ponudbe in ostalo dokumentacijo po sprejemu odločitve o oddaji naročila. Določbe zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, glede vpogleda v dokumentacijo o javnem naročilu v času od odpiranja ponudb do sprejema odločitve o oddaji naročila, ne veljajo.

Naročnik mora omogočiti ponudniku, v ponudbo katerega bo izveden vpogled, da je prisoten na vpogledu v njegovo ponudbo, ter ima možnost varovati svoje interese.

12.11. PROTIKORUPCIJSKA DOLOČBA

Naročnik bo izločil iz postopka izbire prijavitelja ali ponudnika v primerih, ko obstaja utemeljen sum, da je prijavitelj/ponudnik ali druga oseba v njegovem imenu, delavcu naročnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli (premoženjsko ali nepremoženjsko) korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odločitev naročnika glede prijave pred, med ali po izbiri prijavitelja. V zvezi z navedenim se upoštevajo določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011).

12.12. PONUDBENA DOKUMENTACIJA

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo spodaj našteti dokumenti, ki morajo po vsebini in obliki ustrezati obrazcem in drugim navodilom iz razpisne dokumentacije, torej mora biti ponudba izdelana v skladu z zahtevami naročnika, podpisana in žigosana, kjer je to označeno.

Navedeni dokumenti morajo biti izpolnjeni, kot to zahtevajo navodila obrazca ali to iz njihovega besedila izhaja. V primeru, če ponudnik posameznega zahtevanega dokumenta ne bo predložil, ali pa bo predložen dokument v nasprotju z zahtevami razpisne dokumentacije, bo naročnik tako ponudbo izločil kot nepopolno. Zaželeno je, da so zahtevani dokumenti zloženi po spodaj navedenem vrstnem redu. Prav tako je zaželeno, da so vse strani ponudbene dokumentacije oštevilčene z zaporednimi številkami.

1. OVOJNICA

2. OBRAZEC PONUDBA

3. IZJAVA PONUDNIKA

4. POOBLASTILA ZA PRIDOBITEV POTRDIL IZ URADNIH EVIDENC 2X

[ponudnik mora v ponudbi predložiti dve verziji pooblastil za pridobitev potrdil iz uradnih evidenc, pri čemer je ena verzija zvezana v ponudbi, druga pa v posebni srajčki oz predložena na način, da bo naročnik pooblastila lahko uporabil za nadaljnjo preverbo]

5. IZJAVA O IZPOLNJEVANJU EKONOMSKO FINANČNIH POGOJEV

6. POTRDILA BANK O NEBLOKIRANOSTI POSLOVNEGA/IH RAČUNA/OV

7. OBRAZEC S.BON-1/P

8. IZJAVA O ZAGOTOVLJENIH TEHNIČNIH ZMOGLJIVOSTIH ZA IZVEDBO

9. OSNUTEK PROGRAMA ZA IZVEDBO DEL

10. PODATKI O REFERENČNEM DELU ter referenčna potrdila

11. OBRAZEC POGODBA

12. IZJAVA O REŠITVI ODLAGANJA ODVEČNEGA MATERIALA NA DEPONIJO

13. POPIS DEL S PONUDBENIM PREDRAČUNOM

14. ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE [menica in menična izjava]

V primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalci in/ali partnerji je potrebno predložiti še sledeče dokumente:

15. PARTNERSKA POGODBA, KATERE REALIZACIJA JE VEZANA NA PRIDOBITEV POSLA

16. PODIZVAJALSKA POGODBA/E, KATERE REALIZACIJA JE VEZANA NA PRIDOBITEV POSLA

12.13. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI PONUDNIK

1. OSNOVNA SPOSOBNOST PONUDNIKA I

POGOJ

DOKAZILO

Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2.

Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca IZJAVA PONUDNIKA podal lastno izjavo, da v vseh točkah citiranega pogoja izpolnjuje vse zahteve.

V primeru partnerskih ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.

2. OSNOVNA SPOSOBNOST PONUDNIKA II

POGOJ

DOKAZILO

Ponudnik ni storil velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila ali hujše kršitve poklicnih pravil, in na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni bil izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2.

Posebne listine v tej točki ni potrebno priložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca IZJAVA PONUDNIKA podal lastno izjavo, da ni storil velike strokovne napake iz področja predmeta javnega naročila ali hujše kršitve poklicnih pravil, in da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni bil izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2.


3. OSNOVNA SPOSOBNOST PONUDNIKA III

POGOJ

DOKAZILO

Ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več.



V primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalcem/ci, mora pogoj izpolnjevati tudi vsak podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. V kolikor podizvajalec navedenega dela pogoja ne izpolnjuje, takšen podizvajalec ne sme sodelovati pri izvedbi javnega naročila.

4. OSNOVNA SPOSOBNOST PONUDNIKA IV

POGOJ

DOKAZILO

Ponudnik na dan oddaje ponudbe:

– ni v postopku prisilne poravnave ali zanj ni podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;

– ni v stečajnem postopku ali zanj ni podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;

– ni v postopku prisilnega prenehanja in zanj ni podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo in z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče in ni opustil poslovne dejavnosti in ni v katerem koli podobnem položaju.



Naročnik ne glede na določila citiranega pogoja iz postopka javnega naročanja ne bo izločil ponudnika, pri katerem je sodišče do roka za izdajo odločitve ali sklepa iz 79. ali 80. člena ZJN-2 pravnomočno odločilo o potrditvi prisilne poravnave. Ponudnik je o pravnomočnem sklepu sodišča o potrditvi prisilne poravnave dolžan obvestiti naročnika v roku 1 delovnega dneva od pravnomočnosti sklepa sodišča.

5. SPOSOBNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI

POGOJ

DOKAZILO

Ponudnik je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.

Posebne listine v tej točki ni potrebno priložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca IZJAVA PONUDNIKA podal lastno izjavo, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.

V primeru partnerskih ponudb mora vsak od partnerjev biti registriran za dejavnost oziroma dela, ki jih prijavlja v ponudbi.

6. EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST I

POGOJ

DOKAZILO

Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja se šteje ustrezna navedba ponudnika v obrazcu IZJAVA O IZPOLNJEVANJU EKONOMSKIH IN FINANČNIH POGOJEV, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.


7. EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST II

POGOJ

DOKAZILO

Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, je imel v poslovnih letih 2014, 2013 in 2012 (če posluje manj kot 3 leta, v obdobju, odkar posluje) povprečni letni prihodek najmanj 500.000,00 EUR.

Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca IZJAVA O IZPOLNJEVANJU EKONOMSKO FINANČNIH POGOJEV podal lastno izjavo, da je imel v letih 2014, 2013 in 2012 (če posluje manj kot 3 leta pa v obdobju poslovanja) povprečni letni prihodek najmanj 500.000,00 EUR.

V primeru partnerskih ponudb, partnerji pogoj izpolnijo kumulativno, pri čemer mora vsak od partnerjev imeti povprečni letni prihodek najmanj v višini 250.000,00 EUR.

8. EKONOMSKA IN TEHNIČNA SPOSOBNOST III

POGOJ

DOKAZILO

Ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred objavo naročila na portalu javnih naročil ni imel blokiranih poslovnih računov.

Ponudnik izpolnjevanje pogoja izkazuje s potrdili vseh bank, pri katerih ima odprt poslovni račun. Posamezna potrdila morajo izkazovati neblokiranost v obdobju 6 mesecev pred objavo obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil, pri čemer je izhodiščni datum objave tega obvestila.


9. EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST IV

POGOJ

DOKAZILO

Ponudnik in vsi partnerji imajo bonitetno oceno (po pravilih Basel II) najmanj SB6.

Gospodarski subjekt, ki ponudniku omogoča sklicevanje na njegove kapacitete, mora imeti bonitetno oceno (po pravilih Basel II) najmanj SB6.

Ponudnik izpolnjevanje pogoja izkazuje s predložitvijo obrazca S.BON-1/P ali drugega enakovrednega obrazca iz katerega izhaja bonitetna ocena po Basel II. Ponudnik lahko predloži tudi kopije zahtevanih dokumentov, v kolikor so te istovetne izvirniku in na dan oddaje ponudbe niso starejše od 30 dni. Ob tem si naročnik pridržuje pravico, da od ponudnika v primeru dvoma zahteva tudi original dokumenta.

V primeru, če ponudnik za izkazovanje bonitetne ocene predloži bonitetni obrazec, ki temelji na metodologiji Basel II, vendar upošteva drugačno lestvico bonitetnih ocen, je naveden ponudnik v predloženem dokazilu dolžan izkazati primerljivost dosežene bonitetne ocene ponudnika v primerjavi z zahtevano bonitetno oceno iz pogoja. V kolikor navedena primerljivost ne bo izražena in naročnik ne bo mogel na podlagi navedenega dokumenta razbrati primerljivosti glede bonitetne ocene, takšnega dokazila ne bo upošteval kot ustreznega in izkazovanje pogojev ne bo dokazano.

Tuji ponudniki pogoj izpolnjujejo glede na adekvatne lestvice skladno z njihovo domačo zakonodajo, kot dokazilo pa predložijo ustrezen izpis pooblaščenega organa ali poročilo pooblaščenega revizorja.


10. TEHNIČNA SPOSOBNOST I

POGOJ

DOKAZILO

Ponudnik mora zagotoviti ustrezne tehnične zmogljivosti (mehanizacijo in opremo), za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije (popis del in tehnična dokumentacija), pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila.

Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca IZJAVA O ZAGOTOVLJENIH TEHNIČNIH ZMOGLJIVOSTIH ZA IZVEDBO NAROČILA podal lastno izjavo, da zagotavlja ustrezne tehnične zmogljivosti za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije (Specifikacija naročila), pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila.

V primeru partnerskih ponudb partnerji pogoj izpolnijo kumulativno.

11. TEHNIČNA SPOSOBNOST II

POGOJ

DOKAZILO

Ponudnik ima v zadnjih petih (5) letih pred objavo javnega naročila na Portalu javnih naročil kot samostojni ponudnik ali ponudnik v skupnem nastopu uspešno izvedena najmanj dva (2) posla izvajanja vrtin fi nad 200 mm, globine nad 50 m v vrednosti vsaj 100.000,00 EUR z DDV za vsak posel.

(Seštevanje referenc v smislu prijave več manjših referenc v okviru več pogodb, ki skupaj tvorijo zahtevano višino vrednosti se ne dopušča).

Upoštevane bodo reference, ki so bile do roka objave javnega naročila na Portalu javnih naročil uspešno izvedene in zaključene.

Ponudnik izpolnjevanje pogoja dokazuje z izpolnitvijo obrazca PODATKI O REFERENČNEM DELU (referenčne tabele in izpolnjene ter podpisane izjave naročnikov, ki potrjujejo ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti oziroma pogodbe, dela pogodbe).

Naročnik ima pravico preveriti podatke pri potrjevalcih predloženih referenčnih potrdil, ki so osnova za presojanje ustreznosti reference, ali od ponudnika zahtevati predložitev dodatnih dokazil (npr. pogodba, popis del, uporabno dovoljenje, itd.).

V primeru partnerskih ponudb partnerji pogoj izpolnijo kumulativno.

Ponudnik lahko zahtevane reference dokazuje kumulativno s podizvajalci, ki jih nominira v ponudbi na ta javni razpis.

Naročnik ima pravico preveriti podatke pri potrjevalcih predloženih referenčnih potrdil, ki so osnova za presojanje ustreznosti reference.

12. KAKOVOST VGRAJENIH MATERIALOV

POGOJ

DOKAZILO

Ponudnik bo uporabil in vgradil material in/ali opremo, ki izpolnjuje minimalne pogoje, določene s strani naročnika v tehničnih specifikacijah in popisu del.

Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca IZJAVA PONUDNIKA podal lastno izjavo, da bo uporabil in vgradil material in/ali opremo, ki izpolnjuje minimalne pogoje, določene s strani naročnika v tehnični dokumentaciji.


13. SPREJEM OBVEZNOSTI

POGOJ

DOKAZILO

Ponudnik sprejema vse obveznosti določene z razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe.

Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca IZJAVA PONUDNIKA podal lastno izjavo, da sprejema vse obveznosti določene z razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe.


14. RESNIČNOST IZJAV

POGOJ

DOKAZILO

Ponudnik v ponudbi ni podal neresničnih izjav ali podatkov.

Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca IZJAVA PONUDNIKA podal lastno izjavo, da v ponudbi ni navedel neresničnih podatkov ali priložil neresničnih izjav.


12.14. MERILO ZA IZBOR NAJUGODNEJŠE PONUDBE

Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je najnižja cena.

Cena, ki bo predmet ocene na podlagi merila, je skupna in končna ponudbena cena brez DDV, razvidna iz obrazca PONUDBA.

DODATNO MERILO v primeru enakovrednih ponudb:

V primeru, da dve popolni in samostojni ponudbi ponujata enako ceno, bo naročnik med njima izbral tisto ponudbo, katere kandidat ima boljši (višji) indeks gospodarnosti poslovanja v letu 2014.

Naročnik si v tem primeru pridrži pravico, da od ponudnika zahteva predložitev bilance stanja ali izvlečke iz bilance stanja ali drugo enakovredno dokazilo, iz katerega izhaja indeks gospodarnosti poslovanja v letu 2014.

12.15. DOPUSTNE DOPOLNITVE IN SPREMEMBE PONUDBE

Če je ponudba formalno nepopolna, naročnik zahteva, da jo ponudnik v ustreznem roku dopolni ali spremeni v delu, v katerem ni popolna. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev ali spremembo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni oziroma spremeni, mora naročnik tako ponudbo izločiti.

Pri tem ponudnik ne sme spreminjati ali dopolnjevati svoje cene in ponudbe v okviru meril ter tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila v smislu zamenjave prvotno ponujenega predmeta naročanja z novim predmetom naročanja oziroma tistih elementov ponudbe, ki lahko ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na ostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja. Dopolnitev ali sprememba mora biti naročniku vročena v zahtevani obliki in roku, pri čemer bo navedeno specificirano v zahtevi za dopolnitev in spremembo ponudbe. Neustrezna ali nepravočasne dopolnitev in sprememba pomeni izločitev ponudbe iz nadaljnjega ocenjevanja.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne glede na razvrstitev glede na merilo pregleda vse ponudbe in na dopolnitev in spremembo pozove vse ponudnike, ki so predložili formalno nepopolne ponudbe.

12.16. ODPRAVA RAČUNSKIH IN DRUGIH OČITNIH NAPAK

V primeru, če bo naročnik v fazi ocenjevanja ponudb ugotovil računske ali druge očitne napake, bo ponudnika pozval na odpravo le-teh.

Ob tem ponudnik ne sme spreminjati:

· svoje cene na enoto, vrednosti postavke, skupne vrednosti ponudbe in ponudbe v okviru meril,

· tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,

· tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Na glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati.

12.17. NEOBIČAJNO NIZKE CENE

Če naročnik meni, da je pri določenem naročilu glede na njegove predhodno določene zahteve ponudba neobičajno nizka ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, mora naročnik preveriti, ali je neobičajno nizka. Naročnik mora preveriti, ali je ponudba neobičajno nizka tudi, če je vrednost ponudbe za več kot 50 % nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20 % nižja od naslednje uvrščene ponudbe, vendar le, če je prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe. Kadar naročnik v postopku javnega naročanja preveri popolnost vseh ponudb, preveri, ali je ponudba neobičajno nizka glede na popolne ponudbe. Preden naročnik izloči neobičajno nizko ponudbo, mora od ponudnika pisno zahtevati podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere meni, da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb. Pozvani ponudnik je dolžan v roku, ki ga določi naročnik v pozivu, posredovati zahtevana pojasnila.

Navedena pojasnila se lahko zahtevajo glede:

· ekonomičnosti načina gradnje, proizvodnega procesa ali ponujene storitve;

· izbrane tehnične rešitve in/ali izjemno ugodne pogoje, ki jih ima ponudnik pri izvedbi gradnje, dobavi blaga ali opravljanju storitev;

· izvirnost gradenj, blaga ali storitev, ki jih predlaga ponudnik;

· skladnost s predpisi o zagotavljanju zaposlovanja in pogoji za delo, ki veljajo v kraju izvedbe gradenj, storitev ali dobav blaga;

· možnost, da ponudnik pridobi državno pomoč.

Naročnik bo preveril te postavke ob posvetovanju s ponudnikom, upoštevajoč predložena dokazila.

V kolikor bo naročnik ugotovil, da je ponudba neobičajno nizka, bo tako ponudbo izločil.

Če bo naročnik ugotovil, da je ponudba neobičajno nizka, ker je ponudnik pridobil državno pomoč, bo zavrnil ponudbo le, če se je prej posvetoval s ponudnikom in če slednji v primernem roku, ki ga določi naročnik, ne more dokazati, da je pomoč dodeljena zakonito.

12.18. POSTOPEK IZBIRE IZVAJALCA

Naročnik bo skladno z 41. členom ZJN-2 javno naročilo oddal potem ko bo:

· razvrstil pravočasne ponudbe glede na merila,

· preveril, ali je ponudba, ki je bila ocenjena kot najugodnejša, popolna.

Naročnik si pridržuje pravico do preverbe vseh prispelih ponudb ne glede na njihovo razvrstitev glede na merilo in oblikovanje pozivov na dopolnitev morebitnih formalnih nepopolnosti v ponudbah ali k dodatnim pojasnilom ponudb. Na naveden poziv so se vsi ponudniki ne glede na razvrstitev glede na merilo dolžni odzvati. Ob tem se v celoti upošteva določbe 78. člena ZJN-2.

Naročnik bo po pregledu in ocenjevanju ponudb v razumnem roku, vendar najkasneje v 30 dneh po pregledu in ocenjevanju ponudb sprejel odločitev o oddaji javnega naročila.

Naročnik si pridržuje pravico do ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb in odstopa od izvedbe javnega naročila skladno z 80. členom ZJN-2.

12.19. PRAVNO VARSTVO

Ponudniki imajo v predmetnem postopku zagotovljeno pravno varstvo skladno z določili Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur.l. RS, št. 43/2011, 60/2011, 63/2013 odslej ZPVPJN).

12.20. SKLENITEV POGODBE

Izbrani ponudnik je dolžan najkasneje v petnajstih (15) dneh po prejemu pogodbe v podpis naročniku dolžan vrniti podpisano pogodbo, sicer naročnik lahko sklepa, da ponudnik od podpisa pogodbe odstopa. Pogodba je sklenjena, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke in postane veljavna s ponudnikovo predložitvijo zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

POGODBA

13. OBRAZEC POGODBA

Naslov javnega naročila: »PZI plaz Laze – Izdelava vodnjakov«

I. POGODBENI STRANKI

NAROČNIK

OBČINA GORENJA VAS – POLJANE, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas

ki ga zastopa župan g. Milan Čadež

Matična številka: 5883261

Identifikacijska št. (ID za DDV): SI63943026

Transakcijski račun (TRR): IBAN SI 56 0122 7010 0007 212 odprt pri Banki Slovenije

in

IZVAJALEC

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ki ga zastopa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Matična številka: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Identifikacijska št. (ID za DDV): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Transakcijski račun (TRR): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ odprt pri _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

PZI plaz Laze – Izdelava vodnjakov

II. UVODNE DOLOČBE

1. člen

Naročnik in izvajalec ugotavljata, da je bil na osnovi javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil pod številko _ _ _ _ _ _ dne _ _ _ _ _ _ z naslovom: »PZI plaz Laze – Izdelava vodnjakov« ter na podlagi naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila številka _ _ _ _ _ _ z dne _ _ _ _ _ _ na osnovi izvajalčeve ponudbe številka _ _ _ _ _ _ _ z dne _ _ _ _ _ _ _, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ izbran za izvajalca del v okviru omenjenega javnega naročila, zaradi česar se sklepa predmetna pogodba.

III. PREDMET POGODBE

2. člen

S to pogodbo naročnik odda, izvajalec pa prevzame v izvedbo PZI plaz Laze – Izdelava vodnjakov po ponudbi izvajalca številka _ _ _ _ _ _ _ _ z dne _ _ _ _ _ _.

3. člen

Izvajalec bo vršil pogodbena dela v skladu in v obsegu z naslednjimi dokumenti:

· Ponudba številka _ _ _ _ _ _ _ z dne _ _ _ _ _ _ in predračuna izvajalca številka _ _ _ _ _ _ _;

· Tehnično dokumentacijo, ki je določena v tem razpisu;

· Razpisna dokumentacija naročnika številka 4300-02/2016-03 z dne 04.02.2016

Predmetni dokumenti so priloga in sestavni del te pogodbe.

4. člen

Izvajalec bo izvršil dela iz te pogodbe po potrjeni tehnični dokumentaciji, detajlnih načrtih, tehničnih predpisih, veljavnih standardih in pravilih stroke.

Izvajalec bo izvedel dela iz te pogodbe strokovno in pravilno s svojim materialom, ki mora ustrezati zahtevanim standardom ter vrstam določenim v projektih, kvaliteti in količinam določenih v opisih del in predračunu.

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih del, projektno in drugo dokumentacijo ter z lokacijo in objektom, kjer se bodo pogodbena dela izvajala.

5. člen

Dodatnih del, ki niso opredeljena s to pogodbo izvajalec ne sme začeti izvajati brez predhodnega soglasja naročnika.

Za dodatna dela, ki so se izkazala za potrebna šele po sklenitvi te pogodbe, lahko naročnik odda naročilo izvajalcu osnovnega naročila ob upoštevanju določb Zakona o javnem naročanju. Z izvajalcem se v tem primeru sklene dodatek k osnovni pogodbi ali nova pogodba.

IV. POGODBENA CENA IN OBRAČUN DEL

6. člen

Pogodbena cena za dela po tej pogodbi je določena na osnovi ponudbe izvajalca številka _ _ _ _ _ _ z dne _ _ _ _ _ _ _ in znaša v potrjeni in sprejeti predračunski vrednosti:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ EUR brez DDV

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Davek na dodano vrednost (DDV) v EUR

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Pogodbena vrednost vključno z DDV v EUR

z besedo: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Evrov.

Pogodbena cena iz predhodnega odstavka tega člena je določena po predračunskih količinah del in po fiksnih cenah za enoto.

Sredstva za izvedbo te pogodbe so zagotovljena na proračunski postavki 524 – Odprava poplav, plazenje, naravne nesreče.

7. člen

Opravljena dela se bodo obračunala mesečno po cenah za enoto iz predračuna iz 3. člena te pogodbe ob upoštevanju dejansko izvršenih količin, ki so evidentirane (potrjene) v knjigi obračunskih izmer.

Merjenje količin izvedenih del se izvede v skladu z določili v opisih in predizmerah del ali v skladu z določili posebnih tehničnih pogojev oziroma v skladu s pravili stroke.

Obračunsko obdobje je od prvega do zadnjega v mesecu.

Izvajalec bo do vsakega 5. v mesecu za pretekli mesec sestavil in vročil naročniku v potrditev začasno mesečno situacijo, ki bo vsebovala izvršena obračunana dela.

Končno situacijo izstavi izvajalec v 10 dneh po izdaji potrdila o odpravi pomanjkljivosti.

K situacijam morajo biti priloženi dokumenti, ki omogočajo nadzor nad izvršenimi deli in so podlaga za njeno izstavitev, vključno s predhodno potrjenimi situacijami podizvajalcev.

Situacija se naročniku vroči osebno ali po pošti.

Naročnikov pooblaščenec je dolžan situacijo pregledati v roku 8 dni od prejema in jo potrditi z dovoljenjem za izplačilo.

V primeru, da naročnik ali naročnikov pooblaščenec ugotovi napake ali da se ne strinja s posameznimi postavkami obračuna v situaciji, je naročnik dolžan nesporni znesek situacije plačati na način in v rokih določenih za plačilo po tej pogodbi, glede spornega zneska pa v istem roku utemeljiti popravek in sporočiti svoje stališče.

8. člen

Naročnik bo plačal pogodbeno ceno iz 6. člena v obliki mesečnih nakazil, na podlagi prejetega eRačuna in potrjenih zneskov začasnih situacij in končne situacije.

Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet. Kot uradni prejem računa se šteje datum vnosa računa v sistem UJPnet.

V kolikor naročnik računa ne zavrne v roku 8 delovnih dni od prejema, se račun šteje za potrjenega.

Naročnik bo nakazoval zneske 30. dan po uradnem prejemu eRačun-a in potrjene začasne mesečne ali končne situacije na transakcijski račun izvajalca številka _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , ki je odprt pri _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

V primeru, da je zadnji dan za plačilo dela prost dan, se šteje, da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji delovni dan.

Kot dan plačila se šteje dan, ko je naročnik izdal nalog za izplačilo.

V primeru zamude plačila dolguje naročnik izvajalcu zamudne obresti v višini zakonitih zamudnih obresti.

V. PODIZVAJALCI

9. člen

Podatki o podizvajalcih:

Podatki o podizvajalcu

(naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun)

Vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec

Predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del podizvajalca

Izvajalec daje naročniku pooblastilo, da izvedbo del, pri katerih so vključeni podizvajalci, naročnik plača neposredno tem podizvajalcem.

Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila izvajalcu, ter skladno z določili zakona, ki ureja javno naročanje.

Izvajalec mora svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil izvajalec.

Izvajalec mora za vsakega podizvajalca predložiti podizvajalsko pogodbo, iz katere bo nedvoumno razviden

· del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema posamezni podizvajalec,

· del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema glavni ponudnik,

· izjava, da je podizvajalec seznanjen z razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglaša,

· izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije,

· soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

· in ostale vsebine iz veljavne zakonodaje, ki ureja javno naročanje.

Izvajalec se prav tako zavezuje naročniku v roku 10 delovnih dneh po sklenitvi pogodbe predložiti soglasje podizvajalcev na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

Izvajalec mora pred zamenjavo podizvajalca pridobiti pisno soglasje naročnika.

Če se po sklenitvi predmetne pogodbe zamenja podizvajalec ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec naročniku v 5 dneh po spremembi predložiti:

· svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan,

· pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in

· soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

VI. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

10. člen

Naročnik se obvezuje:

· izvajalca uvesti v delo v najkrajšem možnem času po veljavnosti pogodbe;

· pred pričetkom del izvajalcu predati vsa upravna dovoljenja, tehnično dokumentacijo v kolikor z njo razpolaga, popise del oz. specifikacijo potrebnih del ter potrditi predvideni terminski plan izvajanja del,

· izvajalcu zagotoviti prosto gradbišče (zemljišče) s prostim dostopom do objekta in prostorom za organizacijo gradbišča in deponijo materiala;

· sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzete obveznosti izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo;

· dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za realizacijo investicije potrebne;

· pravočasno obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev pogodbenih obveznosti;

· zagotoviti strokovno nadzorstvo nad gradnjo v skladu z veljavno zakonodajo;

· dokončana dela prevzeti po količini in kvaliteti najkasneje 10 dni po prejetju izvajalčevega obvestila;

· urediti plačilne obveze, izhajajoč iz pogodbe.

VII. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

11. člen

V zvezi z izvajanjem del po tej pogodbi se izvajalec obvezuje:

· izvršiti dela po projektih za izvedbo, opisih del in predračunu ter drugih pogojih pogodbene dokumentacije solidno, kvalitetno in strokovno pravilno, s skrbnostjo dobrega gospodarja in strokovnjaka, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in gradbenimi normativi;

· ščititi interese naročnika;

· pravočasno opozoriti naročnika na morebitne ovire pri izvajanju del;

· omogočiti naročniku opravljanje strokovnega nadzorstva in ravnati po vsaki utemeljeni zahtevi, ki jo poda naročnik v zvezi s strokovnim nadzorstvom;

· vgrajevati samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s popisom del in tehničnimi specifikacijami, v nasprotnem primeru pa takoj odstraniti z gradbišča neustrezen material in/ali sanirati neustrezno izvedeno delo na način, ki bo zadovoljil pravila stroke;

· naročniku skladno z roki iz te pogodbe predati dokazilo o zanesljivosti objekta ter navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta, dokazila (ateste) o vgrajenih materialih, konstrukcijah in opremi;

· za vse vgrajene materiale in opremo pred njihovo vgradnjo dostaviti naročniku oziroma odgovornemu nadzorniku v potrditev ustrezne vzorce skupaj z veljavno atestno dokumentacijo, za izvršena dela pa poročila pooblaščenih institucij o izvršenih preiskavah, o izvršenih meritvah;

· v primeru, kadar bo naročnik to zahteval, pri organizaciji, ki jo bo določil naročnik, naročiti posebne preiskave (če bo dokazan sum o neustreznosti materiala ali izvedenih del, bo stroške takih preiskav nosil izvajalec, sicer pa naročnik);

· na zaključku asfaltne voziščne konstrukcije strojno vtiskovati rob vozišča, kar določajo tehnične specifikacije, ki so sestavni del razpisne dokumentacije;

· organizirati gradbišče, urediti dostopne poti in deponije na gradbišču;

· izvajati dela upoštevajoč varnostne ukrepe na gradbišču v smislu predpisov o varstvu pri delu, protipožarnem varstvu, ukrepov za varovanje premoženja in zavarovanje gradbišča ter dostope v območju gradbišča in sosednjih objektov;

· pred pričetkom del pripraviti nulto stanje zemljišč, dovoznih poti, vseh bližnjih objektih in druge infrastrukture, ki bo uporabljena in nato po končanih delih na svoje stroške povrniti v prvotno stanje (škoda na objektih, infrastruktura, …);

· na svoje stroške vzdrževati začasne interne poti na gradbišču in očistiti javne ter druge poti izven gradbišča, ki jih bo kot izvajalec oz. njegovi podizvajalci onesnažili s svojimi vozili ali deli;

· na gradbišču z zavarovanjem in svojim ukrepi poskrbeti za varnost objekta in del, opreme, naprav in instalacij, delavcev, mimoidočih, prometa, sosednjih objektov in neposredne okolice, kakor tudi označiti gradbišča, skladno z veljavno zakonodajo.

· pogodbena dela in material v času od pričetka gradnje do predaje objekta zavarovati za osnovni riziko zavarovanja gradbene dejavnosti in odgovornosti proti tretjim osebam pri svoji zavarovalnici skladno z določbami te pogodbe in razpisne dokumentacije;

· od začetka izvajanja del do dneva izročitve objekta primerno varovati izvedena dela, opremo in material pred okvarami, propadanjem in uničenjem ter vremenskimi vplivi;

· po končanih gradbenih delih z gradbišča odstraniti ves odpadni material, ki je ostal po izvajanju gradbenih del in počistiti gradbišče,

· izročiti naročniku jamstva za rokovno in dobro izvedbo del, jamstva za odpravo napak v garancijski dobi ter drugo z zakonom zahtevano dokumentacijo za izvedbo tehničnega pregleda;

· voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer ter drugo gradbiščno dokumentacijo;

· seznaniti vse svoje podizvajalce z razpisno dokumentacijo in razpisnimi pogoji,

· izpolnjevati vse obveznosti do svojih podizvajalcev na način in pogoji, kot izhajajo iz te pogodbe;

· po končanju vseh pogodbenih del po projektni dokumentaciji, do popolne funkcionalnosti zgrajeni objekt, predati naročniku,

· takoj po odpravi pomanjkljivosti pisno obvestiti naročnika, da so pomanjkljivosti odpravljene.

VIII. STROKOVNI NADZOR

12. člen

Naročnik imenuje za inženirja (nadzorni organ) ______________________

ki ga na gradbišču zastopa: ______________________

Za koordinacijo vseh del se imenuje Boštjan Kočar, u.d.i.g.

Za naročnikovega pooblaščenca se imenuje Boštjan Kočar, u.d.i.g.

Nadzorni organ ima pooblastilo naročnika, da v njegovem imenu nadzoruje izvedbo del po zakonu.

Nadzorni organ bo gradbeni dnevnik (in knjigo obračunskih izmer) pregledoval in potrjeval sproti in veljavno sprejemal obvestila in odločitve izvajalca ter obveščal naročnika.

IX. VODSTVO GRADBIŠČA

13. člen

Izvajalec za svojega pooblaščenca (zastopnika) po tej pogodbi imenuje __________________________, ki ga na gradbišču zastopa kot odgovorni vodja del.

Vodstvo gradbišča bo skrbelo, da bo gradbiščna dokumentacija tekoče vodena in stalno na razpolago naročniku in nadzornemu organu ter veljavno spremljalo njihova obvestila.

X. ROKI IZVAJANJA DEL

14. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo s pogodbenimi deli začel, ko ga bo naročnik uvedel v delo in da bo pogodbena dela dokončal v skladu s terminskim planom, najkasneje do 01.05.2016.

Rok iz predhodnega odstavka je bistvena sestavina te pogodbe.

Izvajalec se obvezuje, da bo po potrebi izvajal dela tudi izven normalnega delovnega časa, ne da bi za to zahteval dodatna plačila.

Izvajalec je dolžan v roku 8 dni od podpisa izdelati natančen terminski plan dinamike napredovanja del.

Naročnik si pridržuje pravico spreminjati dinamiko izvajanja del v okviru zagotovljenih sredstev.

Izvajalec lahko zahteva spremembo dinamike izvajanja del le ob izpolnjevanju pogojev iz 17. člena te pogodbe.

Če izvajalec z deli ne začne v pogodbenem ali naknadno določenem roku, sme naročnik ta dela v celoti ali delno oddati drugemu izvajalcu, na stroške izvajalca iz te pogodbe.

Rok dokončanja del pomeni uspešno izveden končni interni tehnični pregled, vključno z odpravo vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih pri končnem internem tehničnem pregledu in kvalitetnem pregledu ter izročitev vse potrebne dokumentacije.

15. člen

Izvajalec ima pravico zahtevati podaljšanje roka za izvajanje del:

· zaradi dodatnih del, izvedenih po pisni zahtevi naročnika in

· zaradi ravnanja tretjih oseb, ki onemogočajo izvedbo del in ki niso posledica ravnanja pogodbenih strank.

Na nastop in prenehanje okoliščin, ki po tej pogodbi lahko vplivajo na spremembo rokov, mora izvajalec opozoriti naročnika pisno in jih takoj evidentirati v gradbenem dnevniku.

V primeru podaljšanja roka dokončanja del mora izvajalec naročniku predložiti ustrezno podaljšanje veljavnosti zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Izvajalec lahko predlaga skrajšanje roka za izvajanje del, če bistveno hitreje napreduje z deli, kot je predvideno v pogodbi.

V obeh primerih se sklene aneks k pogodbi. Izvajalec mora v obeh primerih nasloviti na naročnika obrazloženo vlogo za spremembo dinamike izvajanja del in spremembo končnega roka izvedbe del, kar mora potrditi tudi odgovorni nadzornik.

Pogodbeni stranki sta soglasni in izključujeta vremenske razmere kot razlog za podaljšanje roka izvedbe.

Spremembo pogodbe za podaljšanje roka se lahko predlaga najkasneje 15 dni pred iztekom rokov iz 8. člena te pogodbe. Skrajšanje roka lahko izvajalec zahteva kadarkoli.

XI. POGODBENA KAZEN

16. člen

Če se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drži dogovorjenih rokov, sme naročnik za vsak dan zamude zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 0,5 % od vrednosti pogodbenih del z DDV, vendar ne več kot 10% celotne pogodbene vrednosti.

Pogodbena kazen se obračuna pri končnem obračunu.

Če je zaradi zamude izvajalca z izvedbo del, naročniku povzročena škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni.

Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

XII. PREVZEM DEL

17. člen

Izvajalec je dolžan datum dokončanja del vpisati v gradbeni dnevnik in naročnika takoj pozvati na prevzem del.

Naročnik je dolžan v najkrajšem možnem času po obvestilu izvajalca začeti s postopkom za izvedbo tehničnega pregleda. Za dan uspešnega zaključka del se šteje dan, ko je uspešno opravljen tehnični pregled.

O dokončanju in prevzemu del sestavijo pooblaščeni predstavniki obeh pogodbenih strank primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem:

· ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom

· in pravilom stroke,

· datume začetka in končanja del in datum prevzema del,

· kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi z njo,

· morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprašanja tehnične narave.

Če se naročnik v roku 8 dni, ne odzove pozivu izvajalca naj prevzame dela, sestavi izvajalec prevzemni zapisnik v njegovi odsotnosti.

Z dnem izročitve zapisnika naročniku nastopijo pravne posledice povezane z izročitvijo in prevzemom del.

Če pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec določena dela dokončati, popraviti ali jih takoj ponovno izvesti, pa tega ne stori, sme naročnik dela naročiti drugemu izvajalcu, ki jih le-ta izvede na izvajalčev račun s pribitkom vseh stroškov, ki jih je utrpel naročnik.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po predaji oz sprejemu vseh del iz 2. člena te pogodbe začneta z izdelavo končnega obračuna, ki ga izdelata v najkrajšem možnem času, vendar ne pozneje kot v 10 dneh od dneva uspešne predaje oz. sprejema del.

Če katerakoli od pogodbenih strank brez utemeljenega razloga ne želi in ne sodeluje pri izdelavi končnega obračuna, ga sme izdelati druga pogodbena stranka v njegovi odsotnosti.

Ob končni primopredaji del mora izvajalec naročniku izročiti vso dokumentacijo v zvezi z investicijo in vso dokumentacijo, ki je bila zahtevana v postopku javnega razpisa.

XIII. ODPRAVA NAPAK OZIROMA POMANJKJIVOSTI TER GARANCIJSKA DOBA

18. člen

Napake oziroma pomanjkljivosti izvedbe, ki jih ugotovi naročnik med izvajanjem ali pri prevzemu del oziroma v garancijskem roku, mora izvajalec odpraviti takoj oziroma v roku, ki ga določi naročnik. V kolikor tega ne opravi, sme naročnik napake odpraviti na izvajalčev račun s pribitkom vseh stroškov, ki jih je utrpel naročnik.

Izvajalec odgovarja za morebitne napake v izdelavi objekta po tej pogodbi, ki zadevajo njegovo solidnost 10 let, za kakovost izvedenih del 5 let od sprejema in izročitve objekta ali del oziroma od dneva uporabe. Za opremo, ki jo je izvajalec vgradil pa velja glede vsebine in roka garancija proizvajalca.

Garancijski roki začnejo teči z dnem končnega zapisniškega prevzema pogodbenih del in ko so odpravljene vse napake in manjkajoča dela.

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/2007-UPB1). Za zamenjane dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave.

Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje. V primeru, da se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela ali materiala, jo mora izvajalec odpraviti na svoje stroške v primernem roku, potem ko ga naročnik obvesti o nastali napaki.

Če izvajalec v primernem roku ne odstrani napake in se z naročnikom ne dogovori za nov rok odstranitve, bo naročnik odstranitev napake poveril drugemu izvajalcu na stroške izvajalca iz te pogodbe (kot dober gospodar). Naročnik si v tem primeru zaračuna v breme izvajalca 3 % pribitek na vrednost teh del za kritje svojih manipulativnih stroškov. V kolikor izvajalec stroškov odprave napake ne bo pokril, lahko naročnik za plačilo stroškov unovči garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.

Če je napaka bistvena, ki vpliva na rabo objekta, povzročena po krivdi izvajalca ali njegovih podizvajalcev in kooperantov, je izvajalec dolžan naročniku nadomestiti vso nastalo škodo zaradi neobratovanja objekta.

XIV. JAMSTVA IN ZAVAROVANJA

19. člen

Izvajalec mora najkasneje v 10. dneh od sklenitve pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, naročniku izročiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v obliki menice in menične izjave, v zahtevani obliki glede na vzorec ali navodila iz razpisne dokumentacije, v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV.

Zavarovanje mora veljati še najmanj 120 dni po roku za izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti izvajalca. Izvajalec je dolžan zagotoviti veljavno zavarovanje za ves čas izvedbe del. Izvajalec je dolžan predložiti zavarovanje za celotno obdobje glede na terminski plan.

Zavarovanje je predmet unovčitve v primeru:

· nekvalitetne izvedbe pogodbenih del,

· nepravočasne izvedbe del v smislu določil razpisne dokumentacije in pogodbe,

· neplačilo kazni v primeru odstopa od pogodbe pred izvedbo del ali med njo,

· ne poplačila pogodbene kazni zaradi prekoračitve pogodbenega roka ter

· ne poplačila pogodbene kazni zaradi opustitve pričetka del v roku od uvedbe v posel.

20. člen

Izvajalec je dolžan na svoje stroške zavarovati svoja dela in material pred škodo oziroma uničenjem za ves čas do dneva izročitve del naročniku.

Izvajalec zavaruje dela, material in opremo za vgraditev pred običajnimi nevarnostmi, ki se določijo glede na vse okoliščine, katere bi v danem primeru lahko vplivale na njihov nastanek, do njihove polne vrednosti. Prav tako je dolžan zavarovati tudi dodatne nevarnosti (poplava, visoka voda, zemeljski plaz, ipd.).

Izvajalec zavaruje tudi civilno odgovornost za izgubo in škodo povzročeno tretjim osebam v višini najmanj 41.000,00 EUR.

Ob nastanku zavarovalnega primera, izvajalec na svoje stroške obnovi ali zamenja kar je poškodovano in vzpostavi prejšnje stanje ter od zavarovalnice izterja ustrezno odškodnino.

21. člen

Izvajalec mora v 10 dneh od prejema potrdila o prevzemu naročniku predložiti zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v obliki menice in menične izjave, v zahtevani obliki glede na vzorec ali navodila iz razpisne dokumentacije, v višini 5 % vrednosti vseh opravljenih (izvedenih) del po pogodbi z DDV z veljavnostjo 2 let od njegove izdaje.

XV. ODSTOP OD POGODBE

22. člen

Če pride do prekinitve del oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi nastale stroške tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe.

Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe kadarkoli, brez posledic za naročnika, če:

· pride izvajalec v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti;

· izvajalec po svoji krivdi v roku 14 dni od veljavnosti pogodbe in uvedbe v delo ne prične z delom;

· izvajalec po svoji krivdi kasni z deli po faznih rokih iz potrjenega terminskega plana del več kot 30 dni, oziroma če ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in standardov in je ne more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki mu ga določi naročnik.

Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejem pisno izjavo naročnika o odstopu.

Naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe pričel s postopki za unovčenje garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

XVI. REŠEVANJE SPOROV

23. člen

Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno v skladu s pogodbo. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču po sedežu naročnika.

XVII. PROTIKORUPCIJSKA DOLOČBA

24. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti dodatka iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

XVIII. REVIZIJSKA SLED

25. člen

Vsa dokumentacija, povezana z izvedbo projekta, mora biti hranjena na način, da zagotavlja revizijsko sled izvedbe projekta.

Izvajalec je vso dokumentacijo, povezano z izvajanjem projekta, dolžan hraniti v skladu z veljavno zakonodajo oziroma še najmanj 10 let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti za potrebe naknadnih preverjanj. Pred iztekom tega roka ga lahko naročnik podaljša. Dokumentacija o projektu je podlaga za spremljanje in nadzor nad izvedbo projekta.

Izvajalec se zavezuje, da bo zagotovil dostop do celotne dokumentacije v zvezi s projektom ministrstvu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom vključenim v izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo javnega razpisa ter njihovim pooblaščencem, in sicer tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o izvedbi projekta.

Revizijska sled mora omogočati predstavitev časovnega zaporedja vseh dogodkov, povezanih z izvedbo posamezne aktivnosti projekta, in poslovnih dogodkov, shranjenih v računovodskih in drugih evidencah. Revizijska sled je skupek vseh informacij, ki so potrebne, da se predstavi zgodovinski zapis o pomembnejših dogodkih oziroma aktivnostih povezanih s shranjenimi podatki in informacijami ter sistemi za zbiranje, obdelovanje in arhiviranje podatkov.

Informacije, ki jih revizijska sled vključuje, morajo biti takšne, da dokazujejo neoporečnost shranjene informacije. Njihov nastanek in hramba morata zagotavljati njihovo neoporečnost in uporabnost v vsem času hranjenja informacij.

Izvajalec mora zagotoviti tudi izdelavo in postavitev t.i. gradbiščnih in razlagalnih tabel skladno z zakonodajo, ki velja v trenutku izvajanja del.

XIX. KONČNE DOLOČBE

26. člen

Če pride do statusne spremembe stranke tega sporazuma, pridobi status stranke novi subjekt le v primeru, če naročnik s tem soglaša. Enako velja tudi v primeru stečaja ali prisilne poravnave.

27. člen

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim dodatkom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe stranki.

28. člen

Za razmerja, ki jih predmetna pogodba ne ureja, veljajo določbe Obligacijskega zakonika.

Če katerakoli od določb je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale pogodbene določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

29. člen

Pogodba je sklenjena in prične veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

30. člen

Ta pogodba je napisana v šestih (6) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik štiri (4) izvode, izvajalec pa dva (2) izvoda.

NAROČNIK:

IZVAJALEC:

Občina Gorenja vas – Poljane

g. Milan Čadež, župan

(podpis in žig)

dne _________, Gorenja vas

_____________________________________

_____________________________________

(ime in priimek podpisnika)

(podpis in žig)

dne _________, _______________

Št. pogodbe:_______________________________

Št. pogodbe:_______________________________

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE TOC \h \z \t "Naslov 1;2;Naslov 2;3;Naslov 3;4;Naslov;1"

14. TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

4.1.1. SPLOŠNO

Z načrtom izkopov in druge podgradnje obravnavamo projektno rešitev najbolj akutnih problemov na območju plazu Laze pri Leskovici, kjer je prisotno stalno počasno premikanje pretežno preperinskega območja na dolžini 3 km, širini 100 - 200 m in globine do 35 m. Znotraj tega območja so deli, ki se premikajo z večjo intenziteto. Tudi časovno je premikanje impulzivno; viški so vezani na obdobja intenzivnih padavinskih obdobij.

Glede na intenziteto premikanja sta izdvojeni dve območji:

•Tok blata in kamenja v bližini Slugove doline na skrajnem severnem delu plazovitega območja

•Počasno premikanje v zaselku Laze.

Dosedanji ukrepi sanacije (do 2015) so bili usmerjeni v reševanje najbolj pereče problematike na plazu, ki je s svojo pojavno obliko preprečevala funkcionalnost določenih objektov. Tako je bila v preteklosti izdelana sidrana pilotna stena pod stanovanjsko hišo Laze 8, sanacija poškodovane stanovanjske hiše Laze 2 z ojačitvijo poslopja in podpornim zidom, ureditev odvodnjevanja in popravilo poškodovane občinske ceste, usmeritev drenažne in meteorne vode izven območja plazu. Ti ukrepi ne zaustavljajo plazenja, so omilitveni ukrepi, z njimi rešujemo aktualne probleme, usmerjeni pa so v zmanjševanje vpliva dejavnikov, za katere je jasno, da delujejo na plaz oziroma pripomorejo k plazenju.

4.1.2. IZVEDBA SANACIJE, TEHNIČNO POROČILO

Glede na aktualnost obravnave je zaradi poseljenosti območja najbolj problematično območje zaselka Laze. Na tem delu je prišlo tudi do širjenja območja plazenja v smeri proti stanovanjskim hišam. Območje zaselka Laze projektno obravnavamo z ukrepom tretiranje vodnih poti in podtalnice na plazu. Voda je glavni vir premikanja pri velikih plazovih. Na območju plazu izvedemo črpanje vode iz globokih vodnjakov. V letu 2014 so bile izdelane tri globoke vrtine, vodnjaki, skupne dolžine 105 m in premera vrtin 300 mm. Ena izmed teh vrtin (VOD3) je za zmanjševanje nivoja podtalnice perspektivna (pri poskusnem črpanju je bila količina vode 1,5 – 2,0 l/s) in iz nje nameravamo črpati vodo. Dela nadaljnje izdelave vodnjakov se izvajajo sukcesivno: najprej se izdela vrtina premera 105 mm in v njej izdela črpalni preiskus. Če je vrtina perspektivana, se ob tej vrtini izdela globok vodnjak in iz njega črpa, v nasprotnem primeru se vrtina opremi kot inklinometer.

Za kontrolo učinkov izvedenih ukrepov se izdela sistem opazovanja, ki se ga smiselno vključi v obstoječ sistem monitoringa. Glede na obravnavano lokacijo, kjer izvajamo aktivne ukrepe sanacije (po tem projektu) in položaj ostalih delov plazu, smo celotno območje razdelili na tri polja:

•Severno kontrolno polje poteka med zaledjem vasi Laze do Slugove doline

•Aktivno polje poteka med zaledjem vasi Laze in območjem, kjer se nahaja kmetija Likar

•Južno kontrolno polje se nahaja pod domačijo Likar do doline Kopačnice.

Slika 1: Skica posegov – Idelava vodnjakov

4.1.7. TERMINSKI PLAN

Rok za izvedbo vseh pogodbenih del je 01.05.2016. Upoštevanje navedenega mora biti razvidno iz osnutka terminskega plana.

Podroben terminski, kjer se prikaže zaporedje postopkov in časovno usklajenost posameznih delovnih faz je ponudnik dolžan predložiti v roku 10 dni po sklenitvi pogodbe.

4.1.8. SEZNAM PRILOŽENE DOKUMENTACIJE

Izdelan je sanacijski elaborat stopnje PZI. Popis del za pripravo ponudbe je vsebovan v excellovem dokumentu z naslovom:

· Popis del – PZI plaz Laze – Izdelava vodnjakov

Dokument vsebuje:

· Rekapitulacijo, popise del, navodila za izpolnjevanje popisa in kalkulativne osnove.

Popis del je sestavni del razpisne dokumentacije in ga mora ponudnik v polnosti upoštevati pri podaji ponudbe. Ponudnike opozarjamo, da preverijo izračune formul v excellovem dokumentu. Za morebitne napake v formulah naročnik odgovarja. Predvidenih postavk in količin v popisu del ponudnik ne sme spreminjati. V kolikor bo ponudnik postavke ali količine spreminjal bo izločen.

Likacije in območja posameznih posegov so razvidni iz dokumenta z naslovom:

· SKICA POSEGOV – Izdelava vodnjakov

PONUDBENI PREDRAČUN

15. SPLOŠNO

Elementi in dela, navedena v ponudbenem predračunu, ne smejo omejevati izvajalčevih obveznosti, ki so v celoti opisana in zahtevana v drugih delih razpisne dokumentacije.

Ne glede na omejitve, navedene pri opisovanju posameznih elementov in/ali pojasnil, mora izvajalec šteti, da so zneski, ki jih bo navedel v predračun, končni zneski za obveznosti, ki so izražene ali vsebovane v kateremkoli delu pogodbe, in da bo skladno s tem tudi navedel posamezne cene za elemente in ostala dela. Zneski, navedeni v predračunu, morajo torej vsebovati vse slučajne in/ali nepredvidene stroške in tveganja, ki se lahko pojavijo pri izgradnji celotnih del, v skladu s pogodbo. V predračunu mora ponudnik za vsak element podati polno ceno, z vsemi vključenimi stroški, razen če je predvideno, da morajo biti stroški posameznega elementa razčlenjeni.

Cene v ponudbenem predračunu morajo biti navedene v EUR.

Ponudbene cene ne smejo vsebovati davkov, carin, uvoznih ali drugih dajatev, ki se zaračunavajo skladno z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji za proizvodnjo, izdelavo, prodajo in transport izvajalčeve opreme, naprav, materialov in storitev, ki jih bo izvajalec uporabil ali vgradil skladno s predmetno pogodbo.

V kolikor spodaj navedena dela že niso zajeta ločeno v popisu del s ponudbenim predračunom, ponudba "fiksne enotne cene" pomeni da enotna cena vključuje:

· stroške pripravljalnih del,

· da se opravijo vsa potrebna dela po razpisnih pogojih, v vseh njenih delih ter eventualnih navodilih strokovnih institucij, do popolne funkcionalnosti, vse v okviru pogodbene cene,

· da obsega enotna cena vsa predhodna, pomožna in zaključna dela za izvedbo posamezne pozicije del,

· da obsega ponudbena cena vse stroške organizacije gradbišča vključno s stroški zapor cestišča, plačila taks in nadomestil ipd.

· da obsega enotna cena tudi vsa dela v zvezi z selitvijo delovnih strojev in druge opreme,

· da obsega enotna cena tudi potrebna vmesna in končno čiščenje okolice med in po končanih delih.

Zneski navedeni v predračunu bodo uporabljeni za izračun mesečnih izplačil na podlagi izstavljenih računov glede na situacije.

Za elemente, ki so v predračunu navedeni kot vsota posameznih zaključenih postavk, bo plačilo izvršeno, ko bo ta element v celoti izveden skladno z zahtevami razpisne dokumentacije.

V primeru, ko so elementi v predračunu določeni na enoto in ne tvorijo zaključenih postavk, bo plačilo izvršeno, ko bo posamezna enota dejansko izvršena skladno z zahtevami razpisne dokumentacije.

16. NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE PONUDBENEGA PREDRAČUNA

Ponudbeni predračun je vsebovan v dokumentu;

· Popis del – PZI plaz Laze

Documents

Občina Gorenja vas - Poljane · Web viewZakon o varnosti in zdravju pri delu (Ul. RS št. 43/2011), Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/2006, 101/2007, 57/2008,