OBČINA ORMOŽ - Web viewZakoličba osi ceste z niveliranjem testiranje. m1. 348,00. 2. Postavitev prečnih profilov z niveliranjem in zavarovanjem. Kom. 15,00. 3

OBČINA GORIŠNICA, Gorišnica 83a, 2272 GorišnicaTel. 02 743 11 11, fax 743 11 20

e-mail: [email protected]

Številka: 430 – 1/2016 – 3

Naročnik: OBČINA GORIŠNICA, Gorišnica 83 a, 2272 Gorišnica

OBJAVA NA PORTALU JAVNIH NAROČIL št. NMV1888/2016

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILAPO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI

PREDMET JAVNEGA NAROČILA:

»REKONSTRUKCIJA JAVNE POTI JP602731 IN JP602261«

MAREC 2016

Rekonstrukcija javne poti JP602731 in JP602261 1

mailto:[email protected]



VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

I. SPLOŠNI DEL1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

2. NAVODILA POSLOVANJA 2.1 Predmet javnega naročila in razdelitev na sklope 2.2 Zakonska podlaga 2.3 Pomen izrazov v navodilih 2.4 Pojasnila in spremembe razpisne dokumentacije 2.5 Zaupnost in javnost podatkov 2.6 Obličnost ponudbe 2.7 Jezik 2.8 Variantne ponudbe 2.9 Predložitev ponudbe2.10 Odpiranje ponudbe2.11 Pregled in presoja ponudb 2.12 Obvestilo o oddaji naročila2.13 Pravno varstvo2.14 Sklenitev pogodbe2.15 Dodatno naročilo2.16 Prekinitev postopka oddaje naročila2.17 Postopek s pogajanji2.18 Naročnikovi pridržki

3. FINANČNA ZAVAROVANJA 3.1 Garancija za resnost ponudbe 3.2 Garancija za dobro izvedbo del 3.3 Garancija 3.4 Zavarovanje odgovornosti

4. POGOJI IN MERILA ZA IZBIRO PONUDB 4.1 Pogoji za priznanje sposobnosti 4.2 Merilo za izbor ponudbe

5. IZDELAVA PONUDBE5.1 Ponudbena dokumentacija





II. PONUDBENI DEL ponudba (OBRAZEC 1) podatki o gospodarskem subjektu (OBRAZEC 2) Seznam podizvajalcev z vrsto in vrednostjo del (OBRAZEC 2/1) podatki o podizvajalcu (OBRAZEC 2/2) Izjava ponudnika, da ne nastopa s podizvajalci (OBRAZEC 3) izjava o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije (OBRAZEC 4) Izjava o sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti (OBRAZEC 5) izjava o izpolnjevanju osnovnih pogojev (OBRAZEC 6) izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev (OBRAZEC 7) Izjava o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za izvedbo naročila (OBRAZEC 8) Potrdilo oz. reference (OBRAZEC 9) Kadrovske zmogljivosti (OBRAZEC 10) Menična izjava o resnosti ponudbe (OBRAZEC 11) Izjava o izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBRAZEC 12) Vzorec garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBRAZEC 12/A)

Izjava o zagotavljanju finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku (OBRAZEC 13) Vzorec garancije za odpravo napak v garancijski dobi (OBRAZEC 13/A) Soglasje podizvajalca o neposrednem plačilu naročnika (OBRAZEC 14) Terminski plan (OBRAZEC 15) Izjava zavarovanje odgovornosti (OBRAZEC 16) vzorec pogodbe (OBRAZEC 17) etiketa za naslavljanje ponudbe

OPOMNIK za izdelavo ponudbe





III. POPIS DEL - PREDRAČUN





I. SPLOŠNI DEL1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE Naročnik, OBČINA GORIŠNICA, Gorišnica 83a, 2272 Gorišnica, vabi v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-2-UPB5, Ur. l. RS št. 12/2013, ZJN-2E, Ur. l. RS št. 19/2014 , v nadaljevanju ZJN-2) vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe.

Na portalu javnih naročil http:// www.enarocanje.si je objavljen javni razpis po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu s 30. a členom ZJN-2, pod oznako naročila NMV1888/2016.

Ponudbena dokumentacija mora biti podana in sestavljena v skladu z objavljenim razpisom ter to razpisno dokumentacijo.

Predmet naročila: REKONSTRUKCIJA JAVNE POTI JP602731 IN JP602261

Oznaka naročila: NMV1888/2016Rok za izvedbo postopka javnega naročanja:Rok za izvedbo del:

Obdobje od 24.3.2016 do 30.5.2016

Obdobje od 1.6.2016 do 30.8.2016

Oddaja ponudb: rokdan: 18.4.2016

kraj: OBČINA GORIŠNICA, Gorišnica 83a, 2272 Gorišnicaura: 10:00

Javno odpiranje ponudb: čas:dan: 18.4.2016

kraj: OBČINA GORIŠNICA, Gorišnica 83a, 2272 Gorišnicaura: 11:00

Razpisna dokumentacija:

I. SPLOŠNI DEL1. Povabilo k oddaji ponudbe2. Navodila poslovanja 3. Finančna zavarovanja4. Pogoji in merila za izbor ponudb5. Izdelava ponudbeII. PONUDBENI DELIII. POPIS DEL

Kontaktna oseba naročnika: Matevž Cestnik, telefon 02 743 11 13, e-pošta: [email protected]

Vsebina in obseg naročila sta opredeljena v popisu del.

ŽIG

OBČINA GORIŠNICA DIREKTOR OU

Matevž CESTNIK



http://www.enarocanje.si/



2. NAVODILA POSLOVANJA

2.1 Predmet javnega naročila in razdelitev na sklope

To navodilo določa pogoje, pod katerimi se lahko ponudniki udeležijo javnega razpisa, način oddaje ponudb, postopek odpiranja ponudb, ocenjevanja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika za javno naročilo

REKONSTRUKCIJA JAVNE POTI JP602731 IN JP602261NMV1888/2016, z dne 24.3.2016

Upoštevanje teh navodil je obvezno za vse udeležence razpisa.

Javno naročilo ni razdeljeno na sklope.

Obseg zahtevanih del je razviden iz dokumentacije popisov del, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Na podlagi pogojev in meril bo za vsak sklop izbran najugodnejši ponudnik, s katerim bo investitor oz. naročnik sklenil pogodbo.

2.2 Zakonska podlaga

Naročilo se oddaja na podlagi veljavnih zakonov in podzakonskih aktov v Republiki Sloveniji, ki urejajo javno naročanje in javne finance ter predpisov s področja predmeta naročila.

- Zakon o javnem naročanju (uradno prečiščeno besedilo)(ZJN-2-UPB5), Uradni list RS, št. 12/2013, Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2E), Uradni list RS, št. 19/2014

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS 43/2011, 60/2011ZTP-D, 63/2013)- Uredba o zelenem javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012, 2013)- Zakon o javnih financah – ZJF (Ur. l. RS, št. 11/2011 UPB4)- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 – ZIPRS1314 (Ur. l. RS, št. 104/2012)- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. L. RS, št. 50/07 in 61/2008, 99/2009-

ZIPRS1011, 3/2013)- Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju – ZFPPIPP (Ur.l. RS, št.

126/2007, 40/2009, 59/2009, 106/2010-ORZFPPIPP21, 26/2011,47/2011,87/2011-ZPUOOD, 23/2012, 48/2012, Odl.US: U-I-285/10-13

- Zakon o splošnem upravnem postopku – ZUP (Uradni list RS, št. št. 70/2000, 52/2002, 73/2004, 22/2005-UPB1, 119/2005, 24/2006-UPB2, 105/2006-ZUS-1, 126/2007, 65/2008, 47/2009 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.), 8/2010)

- Zakon o pravdnem postopku – ZPP-UPB3 (Ur. l. RS, št. 73/2007, 101/2007 Odl.US: Up-679/06-66, U-I-20/07, 102/2007 Odl.US: Up-2089/06-31, U-I-106/07, 45/2008-ZArbit, 45/2008, 62/2008 Skl.US: U-I-275/06-7, Up-811/07-7, 111/2008 Odl.US: U-I-146/07-34,116/2008 Skl.US: U-I-253/07-6, Up-2118/06-6, 121/2008 Skl.US: U-I-279/08-8, 47/2009Odl.US: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.), 57/2009 Odl.US: U-I-279/08-14, 12/2010 Odl.US: U-I-164/09-13, 43/2011, 58/2011 Odl.US: U-I-277/09-8, Up-1333/09-7, U-I-287/09-10, Up-1375/09-9, 75/2012 Odl.US: U-I-74/12-6 (76/2012 popr.));

- Zakon o graditvi objektov – ZGO-1 (Ur. l. RS, št. 102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46,126/2007, 57/2009 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/2009, 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.), 20/2011Odl.US: U-I-165/09-34, 57/2012)

- Pravilnik o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/2008)- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS, št. 43/2011)- Obligacijski zakonik – OZ (Ur. l. RS, št. 97/2007-UPB1, 30/2010 Odl.US: U-I-207/08-10, Up-2168/08-12)- Kazenski zakonik – KZ-1 (Ur. l. RS, št. 50/2012 UPB2)- Uredba o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju (Ur. L.

RS št. 66/2007, 19/2010-ZJN-2B, 19/2010-ZJNVETPS-B)- Direktiva 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo

javnih naročil gradenj, blaga in storitev (UL L št. 13430/04/2004 str. 0114 – 0240) s spremembami in popravki- Uredba Komisije (ES) št. 1422/2007 z dne 4. decembra 2007 o spremembi direktiv 2004/17/ES IN 2004/18/ES

Evropskega parlamenta in Sveta glede njunih pragov uporabe za postopke za oddajo naročil (Besedilo velja za EGP) (U.L. EU, št. L 317/2007 z dne 5.12. 2007)

- Uredba Komisije (ES) št. 1564/2005 z dne 7. septembra 2005 o določitvi standardnih obrazcev za objavo obvestil v okviru postopkov javnih naročil v skladu z direktivama 2004/17/ES in 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L, št. 257/1 z dne 1. 10.2005) s spremembami in popravki

- Razpisna dokumentacija: št. 430-1/2016 – 3 - Vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski predpisi, ki urejajo javna naročila

in področje predmeta konkretnega javnega naročila ali so v povezavi z njimi ter področja pogodbenih razmerij in javnih financ.





2.3 Pomen izrazov v navodilih

Gospodarski subjekt je pravna ali fizična oseba, ki nastopa v ponudbi in prevzema določen posel.Ponudnik je lahko vsak gospodarski subjekt, registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter je usposobljen za njihovo izvajanje. Ponudnik je lahko tudi skupina izvajalcev, ki poda skupno ponudbo.Izvajalec je gospodarski subjekt (ali skupina takih subjektov), s katerim je sklenjena pogodba za izvedbo naročila.

2.4 Pojasnila in spremembe razpisne dokumentacijeDodatna pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije smejo ponudniki zahtevati preko Portala javnih naročil na spletni strani http://www.enarocanje.si in sicer najkasneje 3 delovne dni pred iztekom roka za predložitev ponudb.

Naročnik si pridružuje pravico, da razpisno dokumentacijo pred potekom roka za oddajo ponudbe delno spremeni ali dopolni. O tem bo skladno z zakonom seznanil ponudnike preko Portala javnih naročil ter po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb.

Pojasnila ter morebitne popravke razpisne dokumentacije bo naročnik objavil na Portalu javnih naročil v roku treh delovnih dni po posredovanem vprašanju oz. najkasneje dva dni pred rokom za oddajo ponudb, tako da jih bo mogoče upoštevati pri pripravi ponudb.

Vsa pojasnila, spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije bodo s trenutkom objave na portalu javnih naročil sestavni del razpisne dokumentacije ter obvezujoče za vse ponudnike.

2.5 Zaupnost in javnost podatkovKot zaupni bodo varovani tisti ponudnikovi podatki, ki so po zakonu lahko poslovna skrivnost ali tajnost in so v predloženi dokumentaciji tako tudi označeni. Podatki, relevantni za ugotavljanje popolnosti ponudb ter za razvrstitev ponudb glede na merila so javni. Imena ponudnikov so do odpiranja ponudb varovana kot poslovna skrivnost.

2.6 Obličnost ponudbePonudba je lahko samostojna, skupna in s podizvajalci. Gospodarski subjekt, ki nastopa kot ponudnik ali kot partner v skupni ponudbi, lahko za isto naročilo nastopa samo v eni ponudbi, sicer se izločijo vse ponudbe v katerih nastopa.2.6.1 Samostojna ponudbaSamostojna je tista ponudba, v kateri nastopa samo en gospodarski subjekt (samostojni ponudnik), ki sam izpolnjuje vse razpisane pogoje in zahteve ter sam v celoti prevzema izvedbo naročila.

Ponudnik mora ponudbi priložiti izpolnjen OBRAZEC 12.6.2 Skupna ponudbaSkupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več gospodarskih subjektov (v nadaljevanju: partnerjev). V razmerju do naročnika partnerji neomejeno solidarno odgovarjajo za izvedbo celotnega naročila. V ponudbi mora biti navedeno, kdo so partnerji, kdo je vodilni, ki jih zastopa ter kateri posel in za kakšno ceno ga vsak prevzema.Pri skupni ponudbi se izpolnjevanje pogojev za osnovno sposobnost ponudnika in sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti ugotavlja za vsakega od ponudnikov posebej, medtem ko se ostali pogoji za priznanje sposobnosti ugotavljajo za vse ponudnike skupaj.Pred oddajo naročila izvajalcem, ki predložijo skupno ponudbo, bo naročnik zahteval pogodbo o skupnem nastopanju, s katero je določen vodilni partner, ter so opredeljene naloge in odgovornosti posameznih partnerjev, način plačila preko vodilnega ponudnika, rok trajanja pogodbe in določila v primeru izstopa ponudnika.

Ponudnik mora ponudbi priložiti izpolnjen OBRAZEC 12.6.3 Ponudba s podizvajalciPonudba s podizvajalci je ponudba, v kateri poleg ponudnika, kot glavnega izvajalca nastopajo tudi drugi gospodarski subjekti, kot podizvajalci oziroma kooperanti (v nadaljevanju: podizvajalci). V razmerju do naročnika ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo naročila.V ponudbi mora biti navedeno kaj prevzema sam ponudnik in kaj posamezni podizvajalec. Vsak mora navesti vrsto posla, ki ga prevzema, količino, vrednost ter kraj in predvideni rok izvedbe. Vrednost posla, ki ga prevzema ponudnik, ne more biti manjša od vrednosti posla posameznega podizvajalca.Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.





V ponudbi mora biti predloženo soglasje podizvajalca, da mu naročnik neposredno plačuje potrjene terjatve do ponudnika kot glavnega izvajalca. Ponudnik in vsak navedeni podizvajalec mora izpolnjevati pogoje za osnovno sposobnost ponudnika in sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti, medtem ko se ostali pogoji za priznanje sposobnosti ugotavljajo za ponudnika in podizvajalce skupaj.Podizvajalci navedeni v ponudbi bodo vključeni v sklenjeno pogodbo in jih izvajalec brez pisnega soglasja naročnika ne sme spreminjati. Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v petih (5) dneh po spremembi predložiti:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oz. dobav neposredno novemu podizvajalcu in- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

V kolikor podizvajalci pogojev ne izpolnjujejo, jih ponudnik (izvajalec) ne sme angažirati. V kolikor to vseeno naredi, je to razlog za krivdno razvezo pogodbe.Podizvajalec mora pred oddajo naročila naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom).

2.7 JezikPonudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v slovenskem jeziku. Ponudnik lahko uporabi že uveljavljene tehnične izraze, vendar le v tehničnem delu ponudbe.

Potrdila o kakovosti in certifikati so lahko predloženi tudi v tujem jeziku. Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je treba del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku prevesti v slovenski jezik, lahko od ponudnika zahteva, da le-to stori na lastne stroške, ter mu za to določi ustrezen rok. Za presojo spornih vprašanj, se vedno uporablja ponudba v slovenskem jeziku in del ponudbe v overjenem prevodu v slovenski jezik.

2.8 Variantne ponudbe

Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila ponuditi ponudbo za vsa razpisana dela po posameznem sklopu, variantne ponudbe se ne bodo upoštevale.

2.9 Predložitev ponudbe

Ponudbo se predloži v zaprti ovojnici, naslovljeni skladno s predlogo (nalepko) iz razpisne dokumentacije. Naročniku (v sprejemno pisarno) mora biti vročena (osebno ali po pošti) do izteka roka (datum in ura) določenega v objavi in povabilu k oddaji ponudb, sicer šteje za nepravočasno. Sprejemna pisarna naročnika na ovojnici označi datum in točen čas prevzema ponudbe.

Sprememba ali umik ponudbe sta možna le do poteka roka za oddajo ponudb. Spremembo ali umik ponudbe se naročniku izroči na enak način kot ponudbo s tem, da se na nalepki v spodnjo vrstico napiše »NE ODPIRAJ – SPREMEMBA (UMIK) PONUDBE ! «.

Vsaka ponudba, ki jo prejme naročnik po navedenem roku za predložitev ponudb, se zaprta vrne ponudniku.

2.10 Odpiranje ponudbOdpiranje ponudb je javno, na kraju in ob času, določenem v objavi in v povabilu k oddaji ponudb. Ponudbe se odpira po vrstnem redu prispetja.

Na odpiranju ponudb se objavi in v zapisnik zapiše glavne podatke iz vsake ponudbe (naziv ali šifra ponudnika, ponudbena cena). V zapisnik se zapiše tudi ugotovitve ali pripombe pooblaščenih predstavnikov ponudnikov glede ponudb in postopka odpiranja. Zapisnik podpišejo prisotni pooblaščeni predstavniki ponudnikov in člani strokovne komisije.

Kopijo zapisnika o javnem odpiranju ponudb se prisotnim pooblaščenim predstavnikom ponudnikov izroči takoj po končanem odpiranju, ponudnikom, ki niso prisotni na odpiranju pa pošlje po pošti najkasneje v treh delovnih dneh po odpiranju.





2.11 Pregled in presoja ponudbPri pregledu ponudb se presojajo le tiste listine in navedbe, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji. Glede predloženih listin in navedb (izjav) se od ponudnika lahko zahteva pojasnila ali dodatna (stvarna) dokazila o izpolnjevanju posameznih zahtev in pogojev iz razpisne dokumentacije.

Popravki formalnih nepopolnosti in računskih napak v ponudbi so dopustni le v okviru meja, določenih z zakonom.

Ponudbo se zavrne, če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne predloži zahtevanih pojasnil ali stvarnih dokazil ali, če ne dopolni formalno nepopolne ponudbe.

Ponudbo se zavrne, če ponudnik ne izpolnjuje pogojev za priznanje sposobnosti ali zahtev iz razpisne dokumentacije.

Ponudbo se lahko zavrne kot neprimerno in zavajajočo, če se izkaže, da je ponudnik samovoljno spremenil naročnikovo specifikacijo naročila.

Ponudbo se zavrne, če se izkaže, da vsebuje zavajajoče ali neresnične navedbe in se o tem, skladno z zakonom obvesti Državno revizijsko komisijo.

2.12 Obvestilo o oddaji naročilaNaročnik najkasneje v roku največ 60 dni po odpiranju ponudb sprejme odločitev o oddaji naročila in nato ponudnike pisno obvesti o svoji odločitvi.

2.13 Pravno varstvoPravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno z revizijo postopkov oddaje javnega naročila.

Zahtevek za revizijo lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (uradno prečiščeno besedilo) / ZPVPJN / (Uradni list Republike Slovenije št. 43/2011, 60/2011-ZTP-D, 63/2013) vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila.Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila in zoper vsako ravnanje naročnika.

Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z določili 15. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja. Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka vplačati takso v skladu z 71. členom ZPVPJN na ustrezen račun odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, št. 01100-1000358802 – za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek. Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednjo referenco: 11 16110-7111290-00_ _ _ _ _ _ _.Vložen zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnje aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila. Ponudnik, po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred potekom roka, določenega za predložitev ponudb, razen v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem trenutkom.Zoper sklep o dodelitvi naročila lahko ponudnik vloži zahtevo za revizijo v osmih dneh od prejema odločitve o dodelitvi naročila.S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi ministrstvo pristojno za finance.Zahtevek za revizijo se pošlje naročniku po pošti priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki če je overjen s kvalificiranim potrdilom, lahko pa se neposredno odda naročniku v njegovih poslovnih prostorih.

2.14 Sklenitev pogodbeIzbrani ponudnik je dolžan najkasneje v osmih (8) dneh po prejemu pogodbe v podpis naročniku vrniti podpisano pogodbo, sicer naročnik lahko sklepa, da ponudnik od podpisa pogodbe odstopa. Pogodba je sklenjena, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke (pri skupni ponudbi tudi vsi partnerji) in postane veljavna s ponudnikovo predložitvijo garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

2.15 Dodatno naročiloNaročnik si pridržuje pravico, da morebitno dodatno naročilo odda izvajalcu osnovnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave. Z izvajalcem sklene dodatek k osnovni pogodbi ali novo pogodbo.



http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201160&stevilka=2820




2.16 Prekinitev postopka oddaje naročilaNaročnik si pridržuje pravico postopek oddaje naročila kadarkoli prekiniti, razveljaviti ali zaključiti brez oddaje posameznega sklopa ali vseh sklopov naročila.

2.17 Postopek s pogajanjiČe se postopek oddaje javnega naročila zaključi brez izbire najugodnejšega ponudnika, ker ni bila pridobljena nobena ponudba ali pa so bile vse pridobljene ponudbe nepravilne, nesprejemljive ali neprimerne, si naročnik, skladno z zakonom, pridržuje pravico oddati isto naročilo po postopku s pogajanji.

2.18 Naročnikovi pridržkiPonudniki se udeležijo razpisa na lastne stroške in ob lastnem tveganju. Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi jo utrpel ponudnik, če ne bi sklenil pogodbe.





3 FINANČNA ZAVAROVANJA

Ponudnik mora s parafiranjem priloženih obrazcev potrditi strinjanje z vsebino obrazcev.

3.1 Garancija za resnost ponudbeKot garancijo za resnost ponudbe mora ponudnik (pri skupni ponudbi katerikoli partner) predložiti bianco menico ter menično izjavo v višini 3% od ponudbene vrednosti skupaj z DDV, s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice. Garancija mora veljati 120 dni po roku za oddajo ponudb.Če zaradi dolgotrajnosti postopka odločitev o oddaji naročila ni sprejeta v času veljavnosti ponudbe in garancije, lahko naročnik zaprosi za podaljšanje njene veljavnosti.Garancijo za resnost ponudbe (menico) naročnik lahko unovči, če ponudnik:

po roku za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne v določenem roku ne predloži zahtevanih stvarnih dokazil za navedbe v ponudbi oziroma svojih navedb

ne dokaže ne soglaša z odpravo napak v ponudbi ne sklene pogodbe v določenem roku v določenem roku po sklenitvi pogodbe ne predloži garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Dokazila: Predloženi morata biti »bianco menica« ter "menična izjava", skladna s predlogo OBRAZEC 11 . Menico in izpolnjeno menično izjavo podpiše zakoniti zastopnik ponudnika (izdajatelja) (direktor).

3.2 Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznostiNajkasneje v 10 dneh po sklenitvi pogodbe mora izbrani ponudnik predložiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti (z DDV), sicer pogodba ni veljavna.

Garancija mora veljati še najmanj 30 dni po roku za izvedbo naročila. Garancija mora veljati do odprave vseh napak po kvalitetnem prevzemu oz. primopredaji.Če se rok za izvedbo naročila podaljša, je potrebno temu ustrezno podaljšati veljavnost garancije.

Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik lahko unovči, če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, količini in roku. Garancijo se lahko unovči tudi za kritje izvajalčevih zapadlih obveznosti do podizvajalcev in kooperantov za opravljena dela pri tem naročilu.

V primeru unovčitve bančne garancije, mora izdajatelj bančne garancije naročniku takoj izročiti novo bančno garancijo.

Dokazila: Ponudnik predloži izjavo, da bo najkasneje v roku 10 dni po podpisu pogodbe od banke pridobil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti OBRAZEC 12 . Izjavo podpiše zakoniti zastopnik ponudnika.

3.3 Garancija za odpravo napak v garancijskem rokuGarancijo za brezhibno delovanje in odpravo napak v garancijski dobi mora izvajalec naročniku izročiti skladno z določili pogodbe. Vzorec pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije.

Pri tej obliki finančnega zavarovanja mora ponudnik k ponudbi predložiti parafiran vzorec brezpogojne bančne garancije v višini 10 % pogodbene vrednosti (z DDV) kot jamstvo za odpravo napak v garancijski dobi. Garancija se predloži v roku deset (10) dni po izdaji Potrdila o prevzemu del, z veljavnostjo še 30 dni po poteku garancijske dobe.

Garancijska doba za kvalitetno opravljena dela in vgrajenega materiala in za solidnost gradnje v skladu Obligacijskim zakonikom (Ur.l. RS 97/07 – UPB), traja 3 leta, za vgrajeno strojno in elektro opremo pa velja garancijska doba proizvajalca, ki mora trajati vsaj 12 mesecev od zaključka del oziroma v primeru daljših rokov veljajo garancijski roki proizvajalcev oz. dobaviteljev.

Garancija pokriva primere, če prodajalec ali izvajalec v primeru okvare ali v primeru kakšnega koli drugega dogodka, ki bi zmanjšal možnost uporabe predmeta pogodbe v garancijskem roku ne odpravi napak. Rok trajanja garancije je za en dan daljši kot je garancijski rok.

Če izvajalec naročniku ne predloži zahtevane garancije v določenem roku in/ali v skladu s priloženim obrazcem, Potrdilo o prevzemu del ni veljavno in naročnik lahko unovči garancijo za dobro izvedbo.





V primeru z zapisnikom ugotovljene napake ob dobavi opreme začne teči garancijski rok z dnem, ko je napaka odpravljena. V primeru nezmožnosti odprave napake začne teči garancijski rok z dnem zapisniškega prevzema nadomestne opreme. Ob dobavi opreme oz. podpisu prevzemnega zapisnika mora ponudnik - izvajalec naročniku izročiti garancijske liste.

Dokazila: Ponudnik predloži podpisano Izjavo o zagotavljanju ustrezne oblike finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku ( OBRAZEC 13 ) Bančna garancija mora biti sestavljena na podlagi OBRAZCA 13/A v razpisni dokumentaciji.

III.4. Zavarovanje odgovornostiPonudnik mora imeti sklenjeno zavarovanje svoje odgovornosti za škodo, ki bi utegnila nastati investitorjem in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti v skladu z določili 33. člena ZGO-1, v višini vsaj 50.000 €.

Dokazila: Izjava zavarovanje odgovornosti mora biti sestavljena na podlagi OBRAZCA 16 v razpisni dokumentaciji, priloži se kopija zavarovalne police, iz katere je razvidno: vrsta zavarovanja, višina letne zavarovalne vsote, obdobje njene veljavnosti





4 POGOJI IN MERILA ZA IZBOR PONUDB

4.1 Pogoji za priznanje sposobnostiPonudnik mora zagotoviti, da so izpolnjeni vsi pogoji za priznanje sposobnosti. Vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi (ponudnik, partner, podizvajalec) mora glede na posel, ki ga prevzema v ponudbi, izpolnjevati osnovne in ekonomsko-finančne pogoje.

4.1.1 Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti4.1.1.1 Gospodarski subjekt je pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki jo prevzema v

ponudbi. Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.

Dokazilo: Izjava o sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti OBRAZEC 5

4.1.2 Osnovna sposobnost4.1.2.1 Gospodarski subjekt ali njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so

opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08 – popr., 39/09, 55/09 Odl.US: U-I-73/09-19, 56/11 Odl.US: U-I-262/10-18, 91/11, 34/12 Odl.US: U-I-24/10-12, 50/12-UPB2): hudodelsko združevanje jemanje ali dajanje podkupnine, nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev finančnih obveznosti pranje denarja goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov

Evropskih skupnosti.4.1.2.2 Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi ni v postopku prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali v drugem

podobnem postopku, niti zoper njega noben takšen postopek ni uveden.4.1.2.3 Gospodarski subjekt ni storil velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila in ni bil s

pravnomočno sodbo v katerikoli drugi državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.4.1.2.4 Gospodarski subjekt izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili

davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež ali določbami države naročnika.4.1.2.5 Gospodarski subjekt ni na seznamu ponudnikov z negativnimi referencami, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za

finance;Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso storili navedenih dejanj. Če država, v kateri ima prijavitelj svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko gospodarski subjekt da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta

Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju osnovnih pogojev OBRAZEC 6 Opomba:Za navedbe, ki jih ni možno preveriti v uradnih evidencah državnih organov ali organov lokalnih skupnosti si naročnik pridržuje pravico, da zahteva dodatna (stvarna) dokazila o izpolnjevanju pogojev ali izjave podane pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, kjer ima gospodarski subjekt svoj sedež

4.1.3 Ekonomsko-finančna sposobnost 4.1.3.1 Gospodarski subjekt je imel v zadnjih treh poslovnih letih (če posluje manj kot 3 leta, v obdobju, odkar posluje) povprečni čisti letni prihodek vsaj dvakrat višji, kot je ponudbena vrednost (z DDV) za posel, ki ga prevzema.Opomba: Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (S.BON-1/P ali drugo enakovredno dokazilo), iz katerih je razvidno izpolnjevanje tega pogoja (bonitetna ocena mora biti najmanj SB6).

4.1.3.2 Gospodarski subjekt na dan oddaje ponudbe in v zadnjih 12 mesecih pred oddajo ponudbe nima oz. ni imel blokiranega nobenega transakcijskega računa.

Opomba: Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva listino S.BON2 ali drugo enakovredno dokazilo, oziroma potrdilo ponudnikove poslovne banke, iz katerega je razvidno izpolnjevanje tega pogoja.










4.1.3.3 Gospodarski subjekt ima plačane vse zapadle obveznosti do svojih podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Opomba: Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva poročilo pooblaščenega revizorja, izpisek stanja odprtih obveznosti do dobaviteljev na dan oddaje ponudbe, potrdilo poslovne banke ali drugo enakovredno dokazilo, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja.

Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev OBRAZEC 7

4.1.4 Tehnične zmogljivostiPonudnik mora zagotoviti ustrezne tehnične zmogljivosti (sodobno gradbeno mehanizacijo in opremo) za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila.

Dokazilo: Izjava o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za izvedbo naročila OBRAZEC 8

Opomba: Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazilo o lastništvu, pogodba o najemu ali drugo dokazilo o zagotovitvi ustreznih tehničnih zmogljivosti.

4.1.5 ReferenceV zadnjih petih letih izvedel vsaj tri primerljive gradnje nizkogradenj.

Dokazilo: žigosan in podpisan OBRAZEC 9 Obrazec 9 si ponudnik sam razmnoži glede na število referenc, ki jih daje v potrditev.

OPOMBA: Iz opisa referenčnega dela mora biti razvidno, da gre za istovrsten posel kot ga ponudnik (partner, podizvajalec) prevzema v ponudbi. Vrednost posla pomeni vrednost skupaj z davkom na dodano vrednost. Pri skupni ponudbi in ponudbi s podizvajalci se reference nastopajočih v ponudbi upoštevajo kumulativno. Naročnik si pridržuje pravico, da pred oddajo naročila od ponudnika (partnerja, podizvajalca) zahteva dodatna dokazila (na primer: pogodbo z investitorjem ali delodajalcem) o izvedbi navedenega referenčnega dela. Naročnik si pridržuje tudi pravico, da navedbe o referenčnih delih in uspešnost izvedbe preveri neposredno pri investitorju oziroma delodajalcu.

4.1.6 Kadrovske zmogljivostiPonudnik mora imeti sklenjeno redno delovno razmerje z osebo, ki bo opravljala funkcijo odgovornega vodja del, ki mora izpolnjevati sledeče pogoje oz. kriterije:

- skladno s 77. členom Zakona o graditvi objektov – ZGO-1-UPB 1 (Ur.l. RS, št. 102/2004, (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150/04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/2007, 57/2009 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/2009, 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.), 20/2011 Odl.US: U-I-165/09-34, 57/2012).

- članstvo in vpis v imenik pri pristojni poklicni zbornici (IZS)

Opomba: V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.

Dokazilo: žigosan in podpisan OBRAZEC 10

4.2. Merila za izbiro najugodnejše ponudbeMerilo za izbiro najugodnejše ponudbe je najnižja ponudbena cena po posameznem sklopu.





http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20103511









http://www.uradni-list.si/1/index?edition=200514



5. IZDELAVA PONUDBE

5.1 Ponudbena dokumentacijaPonudbena dokumentacija mora biti napisana v slovenskem jeziku ter izdelana skladno z zahtevami in predlogami iz razpisne dokumentacije. Sestavljajo jo naslednje listine:

Ponudba – predračun in popis del s količinami za ponudbeni predračun Podatki o gospodarskem subjektu Dokazila o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti Terminski plan dela Vzorec pogodbe (iz razpisne dokumentacije), izpolnjena, podpisana in datirana Finančna zavarovanja

Listine se izpolni, datira ter podpiše in žigosa, kjer je to določeno s strani osebe, ki je podpisnik ponudbe. Ponudnik s svojim podpisom jamči za resničnost podatkov navedenih v ponudbi.Listine se zloži po gornjem zaporedju (med »poglavja« v gornjih alineah se vloži »pregradni karton« z naslovom naslednjega poglavja), spne v mapo in poveže z vrvico, ki se jo zapečati z nalepko in žigom.Navedbe v predloženih listinah morajo izkazovati aktualna in resnična stanja ter morajo biti dokazljive. Enakovredno veljajo kopije zahtevanih potrdil in izpiskov razen, če izvirnik ni posebej zahtevan.

5.1.1 Ponudba – predračun in popis del s količinami za ponudbeni predračunV listini »Ponudba« morajo biti navedeni vsi zahtevanimi podatki, pri čemer morajo biti izpolnjene naslednje zahteve:

Pri skupni ponudbi se kot ponudnika navede najprej vodilnega partnerja in nato vse ostale partnerje Ponudbena cena je fiksna in mora biti navedena v EUR, brez in skupaj z davkom na dodano vrednost

(DDV) V ponudbeni ceni morajo biti zajeti vsi stroški in dajatve povezane z izvedbo naročila, vključno z

davkom na dodano vrednost (DDV). Ponudba mora veljati za celotno naročilo Ponudba mora veljati vsaj 120 dni po roku za oddajo ponudb Ponudbeni rok za izvedbo naročila ne sme presegati razpisanega Pri skupni ponudbi se podpišejo vsi partnerji

Popis del mora biti izpolnjen na originalnih popisih naročnika in izražati ceno na enoto za vse postavke popisa. V cenah na enoto mora ponudnik zajeti vse pričakovane stroške.

Če je po presoji naročnika ponudnik ponudil neobičajno nizko ceno, bo naročnik ravnal skladno z določili 49. čl. ZJN-2. V kolikor bo ugotovljeno, da je ponudba neobičajno nizka, bo tako ponudbo izločil.

5.1.2 Podatki o gospodarskem subjektuGospodarski subjekt v ponudbi lahko nastopa kot samostojni ponudnik (celoten posel prevzema sam, brez podizvajalcev), kot ponudnik (glavni izvajalec), kot vodilni partner v skupni ponudbi, kot partner v skupni ponudbi, kot podizvajalec.

Podatke izpolni vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi in prevzema določen posel. Če v ponudbi nastopa več gospodarskih subjektov, vsak poleg osebnih podatkov navede še vrsto (delovno področje iz specifikacije naročila oziroma popisa del), količino in vrednost posla (z DDV), ki ga prevzame v ponudbi ter kraj in termin izvedbe. (OBRAZEC 2)

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila nastopal kot samostojni ponudnik mora ponudbi priložiti:- OBRAZEC 3 – Izjava ponudnika, da ne nastopa s podizvajalci

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci mora ponudbi priložiti:- OBRAZEC 2/1 – Seznam podizvajalcev z vrsto in vrednost del, ki jih bo izvajal,- OBRAZEC 2/2 – Podatki o podizvajalcu in vrsta del, ki jih bo izvajal,- OBRAZEC 14 - Soglasje podizvajalca, da mu naročnik neposredno plačuje potrjene terjatve do ponudnika kot glavnega izvajalca. 5.1.3 Dokazila o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti

Vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi mora za prevzeti posel predložiti dokazila o izpolnjevanju osnovnih, ekonomsko-finančnih in tehničnih pogojev.





Dokazila se zloži po vrsti kot si slede pogoji za priznanje sposobnosti, in sicer najprej za ponudnika oziroma vodilnega partnerja, nato za partnerje in podizvajalce.

5.1.4 Specifikacija naročila in predračunV ponudbi mora biti predložena naročnikova specifikacija naročila (opis naročila, tehnične specifikacije, tehnični pogoji, izpolnjen popis del s količinami...) iz katere sta razvidna vsebina in obseg naročila. Predračun sestavljata rekapitulacija predračunske vrednosti, strukturirana po vrstah del, navedenih v popisu naročila. Cene v predračunu se navede brez DDV in v valuti EUR. Popis del s količinami, izpolnjen s ponudnikovimi cenami je sestavni del predračuna. V ponudbi se predloži v papirni in v elektronski obliki (na CD).

5.1.5. Terminski plan del in obračunovIz plana, ki mora biti izdelan za obdobje od 01.06.2016 do 30.8.2016, mora biti razviden predviden potek del (vrsta, zaporedje in trajanje del).Terminski plan del se izdela po priloženi predlogi oziroma v obliki (grafični ali tabelarični) prilagojeni naročilu, upoštevajoč zahteve iz prejšnjega odstavka.

5.1.6. Osnutek pogodbePogodba iz razpisne dokumentacije mora biti izpolnjena, podpisana in datirana.

5.1.7. Finančna zavarovanjaGarancija za resnost ponudbePriložena mora biti menična izjava v višini 3% ponudbene vrednosti skupaj z bianco menico, sicer ponudba ni veljavna. Garancija mora veljati 120 po roku za oddajo ponudbe (OBRAZEC 11).

Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznostiParafiran vzorec priložene garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBRAZEC 12/A) in izpolnjena ter podpisana izjava o izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti s strani ponudnika (OBRAZEC 12).

Garancija za odpravo napak v garancijski dobiParafiran vzorec priložene garancije za odpravo napak v garancijski dobi (OBRAZEC 13/A) in izpolnjena izjava o zagotavljanju finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku (OBRAZEC 13).





II. PONUDBENI DEL





OBRAZEC 1

P O N U D B Ašt.:

Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na portalu javnih naročil pod št. NMV _______________ z dne _________________, se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

Predmet naročila: REKONSTRUKCIJA JAVNE POTI JP602731 IN JP602261

Naročnik: Občina Gorišnica, Gorišnica 83a, 2272 Gorišnica

Ponudnik:

PONUDBA

CENA BREZ DDV

REKONSTRUKCIJA JAVNE POTI JP602731 IN JP602261

SKUPAJ:

POPUST ………

SKUPAJ:

DDV …… %

SKUPAJ Z DDV

Ponudbena cena vključuje vse stroške in dajatve v zvezi z izvedbo naročila.

1. Ponudba velja 120 dni po roku za oddajo ponudb.

2. Naročilo se obvezujemo izvesti v roku dni po sklenitvi pogodbe oz. do ______________ .

3. Z razpisno dokumentacijo smo seznanjeni in se z njo v celoti strinjamo.

Datum: ponudnik

Kraj: žig(ime in priimek pooblaščene osebe)

(podpis)





OBRAZEC 2

PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU

V ponudbi nastopamo kot:(samostojni) ponudnik, (vodilni) partner

Osebni podatki:

Firma / ime

Naslov

Zakoniti zastopnik oziroma oseba pooblaščena za podpis pogodbe

Stalno prebivališče zastopnika podjetja:1. odstavek 42. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2-UPB5, Uradni list RS, št. 12/2013, z dne 7.2.2013)

EMŠO zastopnika podjetja1. odstavek 42. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2-UPB5, Uradni list RS, št. 12/2013, z dne 7.2.2013)

Matična številka

Identifikacijska številka za DDV

Številka transakcijskega računa

Telefon

Fax

E-pošta

Podatki o prevzetem poslu (navedejo se le, kadar v ponudbi nastopa več gospodarskih subjektov):

Vrsta posla (iz specifikacije naročila oziroma popisa del) in količina:

Kraj izvedbe:

Predviden termin izvajanja:

Vrednost posla (z DDV): EUR odstotek od ponudbene cene za celotno naročilo: %

žig

gospodarski subjekt

(ime in priimek pooblaščene osebe)

(podpis)





POOBLASTILOPooblaščam Občino Gorišnica, Gorišnica 83 a, 2272 Gorišnica, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila »REKONSTRUKCIJA JAVNE POTI JP602731 IN JP602261«, objava na Portalu javnih naročil pod št. NMV1888/2016, dne 24.3.2016, pridobi potrdilo iz kazenske evidence za:

Polno ime podjetja:

Sedež podjetja:

Občina sedeža podjetja:

Številka vpisa v sodni register (št. vložka):

Matična številka podjetja:

Kraj in datum:

Ime in priimek zakonitega zastopnika:

Ime in priimek:

Podpis:

Žig:

Opomba: Ta obrazec izpolni zakoniti zastopnik ponudnika, partnerjev skupne ponudbe in podizvajalcev, zato se le – ta ustrezno kopira.





POOBLASTILOPooblaščam Občino Gorišnica, Gorišnica 83 a, 2272 Gorišnica, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila »REKONSTRUKCIJA JAVNE POTI JP602731 IN JP602261«, objava na Portalu javnih naročil pod št. NMV1888/2016, dne 24.3.2016, pridobi potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb za:

ZAKONITI ZASTOPNIK PONUDNIKA – osebni podatki

Ime in priimek:(Prejšnji ime in priimek:)Datum rojstva:

Kraj rojstva:

Občina rojstva:

Država rojstva:EMŠO:

Naslov stalnega prebivališča:

Naslov začasnega prebivališča:Državljanstvo:

Kraj in datum:Ime in priimek:

Podpis:

Opomba: Ta obrazec izpolni vsak zakoniti zastopnik ponudnika, partnerjev skupne ponudbe in podizvajalcev, zato se le – ta ustrezno kopira.





OBRAZEC 2/1

SEZNAM PODIZVAJALCEV, Z NAVEDBO VSEBINE IN VREDNOSTI DEL, KI JIH BODO OPRAVLJALI PO PONUDBI

1. Podizvajalec:

Dela in vrednost del, ki jih bo opravljal:

2. Podizvajalec:


3. Podizvajalec:


4. Podizvajalec:


5.Podizvajalec:


Datum:

žig

gospodarski subjekt


(podpis)





OBRAZEC 2/2PODATKI O PODIZVAJALCU

Osebni podatki:

Firma / ime

Naslov

Zakoniti zastopnik oziroma oseba pooblaščena za podpis pogodbe

Stalno prebivališče zastopnika podjetja:1. odstavek 42. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2-UPB5, Uradni list RS, št. 12/2013, z dne 7.2.2013)

EMŠO zastopnika podjetja1. odstavek 42. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2-UPB5, Uradni list RS, št. 12/2013, z dne 7.2.2013)

Matična številka

Identifikacijska številka za DDV

Številka transakcijskega računa

Telefon

Fax

E-pošta

Podatki o prevzetem poslu:

Vrsta posla (iz specifikacije naročila oziroma popisa del) in količina:

Kraj izvedbe:

Predviden termin izvajanja:

Vrednost posla (z DDV): EUR odstotek od ponudbene cene za celotno naročilo: %

žig

podizvajalec


(podpis)

_________________________________________________________________________________

Opomba: Obrazec 2/2 je potrebno izpolniti le v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalci. V primeru, da je več podizvajalcev je potrebno obrazec kopirati in ga priložiti za vsakega podizvajalca posebej.





OBRAZEC 3

IZJAVA PONUDNIKA, DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCI

Gospodarski subjekt:

Izjavljamo, da ne nastopamo z enim ali več podizvajalci.

Seznanjeni smo z zahtevo naročnika, da v primeru, če bomo izvajanje določenih del oddali vizvajanje podizvajalcu, moramo v ponudbi navesti vse podizvajalce in pridobiti njihove izjave.

Kraj: ______________

Datum: ____________

Rekonstrukcija javne poti JP602731 in JP602261

žig

gospodarski subjekt


(podpis)

24




OBRAZEC 4

IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE


Izjavljamo, da:

- smo se pred pripravo ponudbe v celoti seznanili s pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije, ki se nanaša na javni razpis za oddajo javnega naročila: »REKONSTRUKCIJA JAVNE POTI JP602731 IN JP602261«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, pod št. objave NMV1888/2016, dne 24.3.2016.

- se strinjamo s pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije in jo kot tako sprejemamo,

- se strinjamo z vsebino predloženega vzorca pogodbe,

- smo v ponudbi navedli resnične podatke in da le-ti ustrezajo dejanskemu stanju,

- dodeljenega javnega naročila ne bomo prenesli na drugega izvajalca,

- s to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.

- seznanjeni smo z dejstvom, da niste obvezni podpisati pogodbe za celoten sklop. V takem primeru ne bomo imeli do naročnika nobenih odškodninskih zahtevkov.

- seznanjeni smo z dejstvom, da niste obvezni sprejeti najcenejše ali katerekoli ponudbe, ki jo prejmete. V takem primeru ne bomo imeli do naročnika nobenih odškodninskih zahtevkov.

Kraj: ______________

Datum: ____________


žig

gospodarski subjekt


(podpis)

25




OBRAZEC 5

IZJAVA O SPOSOBNOSTI ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI


Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da smo pri

(organ, pri katerem je gospodarski subjekt registriran)

registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za katero dajemo ponudbo.

S podpisom te izjave dovoljujemo, da naročnik te podatke iz uradnih evidenc pridobi sam.

Kraj: ______________

Datum: ____________


žig

gospodarski subjekt


(podpis)

26




OBRAZEC 6

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNIH POGOJEV


Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

1. Nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, kot so: hudodelsko združevanje jemanje ali dajanje podkupnine, nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev finančnih obveznosti, pranje denarja goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov

Evropske skupnosti

2. Nismo v postopku prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali v drugem podobnem postopku, niti zoper nas noben takšen postopek ni uveden;

3. da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli drugi državi obsojen za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem in da nismo storili velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila. ali hujše kršitve poklicnih pravil, ki nam jih lahko naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi dokaže;

4. da izpolnjujemo obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.

5. Nismo na seznamu ponudnikov z negativnimi referencami, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za finance;

Naročniku dovoljujemo, da naše navedbe preveri v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti in drugih nosilcev javnih pooblastil. Za navedbe, ki jih ni možno preveriti v uradnih evidencah, bomo na poziv naročnika v določenem roku predložili zahtevana dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev.

Kraj: ______________

Datum: ____________

OBRAZEC 7

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU EKONOMSKO - FINANČNIH POGOJEV


žig

gospodarski subjekt


(podpis)

27





Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:

1. Naš povprečni čisti letni prihodek v obdobju zadnjih treh poslovnih let je znašal:___________________ EUR.

Na podlagi poziva bomo naročniku v določenem roku predložili zahtevano dokazilo (S.BON-1 ali drugo enakovredno dokazilo) o izpolnjevanju pogoja.

2. Na dan oddaje ponudbe nimamo blokiranega nobenega transakcijskega računa. V zadnjih 12 mesecih pred rokom za oddajo ponudb nismo imeli blokiranega nobenega transakcijskega računa.

Na podlagi poziva bomo naročniku v določenem roku predložili zahtevano dokazilo (S.BON2 ali drugo enakovredno dokazilo ali potrdilo naše poslovne banke) o izpolnjevanju pogoja.

3. Plačane imamo vse zapadle obveznosti do svojih podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Na podlagi poziva bomo naročniku v določenem roku predložili zahtevano dokazilo (poročilo pooblaščenega revizorja, izpisek stanja odprtih obveznosti do dobaviteljev na dan oddaje ponudbe, potrdilo ponudnikove poslovne banke ali drugo enakovredno dokazilo) o izpolnjevanju pogoja.

Kraj: ______________

Datum: ____________


žig

gospodarski subjekt


(podpis)

28




OBRAZEC 8

IZJAVA O ZAGOTOVLJENIH TEHNIČNIH ZMOGLJIVOSTIH ZA IZVEDBO NAROČILA


Izjavljamo, da bomo zagotovili vse potrebne tehnične zmogljivosti (mehanizacijo in opremo) za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila.

Na podlagi poziva bomo naročniku v določenem roku predložili zahtevana dokazila (pogodbo o najemu, dokazilo o lastništvu ali drug ustrezen dokument) o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih.

Kraj: ______________

Datum: ____________


žig

gospodarski subjekt


(podpis)

29




OBRAZEC 9NAROČNIK

__________________________

__________________________

Datum:__________________

POTRDILO

Potrjujemo, da je izvajalec _________________________________________________________

za nas izvedel naslednjo gradnjo:

naziv objekta oz. investicije___________________________________________________

čas izvedbe od ____________________do______________________________________

pogodbena vrednost del v EUR _______________________________________________

v zahtevani kvaliteti in količini, v pogodbeno dogovorjenih rokih, v skladu z določili sklenjene izvajalske pogodbe ter razpisnimi pogoji.

Potrdilo izdajamo zgoraj navedenemu ponudniku zaradi udeležbe na javnem razpisu.

Žig in podpis odgovorne osebe naročnika

_________________________________

_______________________________________________________________________________

Kontaktna oseba investitorja, pri kateri lahko naročnik preveri resničnost zgoraj navedenih dejstev.

priimek in ime _____________________________________

telefon ___________________________________________

fax ___________________________________________

E pošta __________________________________________





OBRAZEC 10

Ponudnik: ____________________________________

____________________________________

Naročnik: OBČINA GORIŠNICAGorišnica 83 a, 2272 Gorišnica

IZJAVA

ponudnika o izpolnjevanju pogojev Kadrovske zmogljivosti za izvedbo javnega naročila, ki so sestavni del razpisne dokumentacije

Ponudnik mora imeti sklenjeno redno delovno razmerje z osebo, ki bo opravljala funkcijo odgovornega vodja del, ki mora izpolnjevati sledeče pogoje oz. kriterije:

- skladno s 77. členom Zakona o graditvi objektov – ZGO-1-UPB 1 (Ur.l. RS, št. 102/2004, (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150/04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/2007, 57/2009 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/2009, 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.), 20/2011 Odl.US: U-I-165/09-34, 57/2012).

- članstvo in vpis v imenik pri pristojni poklicni zbornici (IZS)Opomba: V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični.

Datum: _____________________

ŽIG PONUDNIKA

PODPIS ODGOVORNE OSEBE PONUDNIKA

















OBRAZEC 11

MENIČNA IZJAVAs pooblastilom za unovčenje

Naročniku, Občina Gorišnica, Gorišnica 83a, 2272 Gorišnica, kot garancijo za resnost naše ponudbe v skladu z javnim razpisom objavljenim na Portalu javnih naročil, št. objave _______________, z dne ______________,: za pridobitev javnega naročila:

»REKONSTRUKCIJA JAVNE POTI JP602731 IN JP602261«izročamo bianco menico ter to menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice. Bianco menica je neprenosljiva, unovčljiva na prvi poziv, brez protesta in je podpisana s strani pooblaščene osebe:

, kot

(ime in priimek pooblaščene osebe) (funkcija) (podpis)

Naročnika, Občino Gorišnico nepreklicno pooblaščamo, da izpolni priloženo bianco menico z zneskom v višini do 3 % naše ponudbene cene (z DDV), kar znaša:

EUR

in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru, če:- ponudbo umaknemo ali spremenimo po roku za oddajo ponudb - ne predložimo zahtevanih stvarnih dokazil za navedbe v ponudbi v določenem roku, oziroma svojih navedb ne

dokažemo- ne soglašamo z odpravo napak v ponudbi- ne sklenemo ali zavrnemo pogodbe v določenem roku- po sklenitvi pogodbe v določenem roku ne predložimo garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Menica je unovčljiva pri:domiciliat (naziv in naslov banke ali drugega plačnika)

s transakcijskega računa (TRR): (številka transakcijskega računa)

Kraj: Izdajatelj menice:

Datum:(ponudnik)

(ime in priimek zakonitega zastopnika)

(funkcija)

(podpis)

Menico se lahko unovči najkasneje 120 dni po roku za oddajo ponudb, to je do (datum)

Priloga: bianko menica





OBRAZEC 12

Gospodarski subjekt: _____________________________________________________

IZJAVA O IZDAJI GARANCIJEZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

IZJAVLJAMO

da bomo od ________________________________ (Naziv banke / zavarovalnice) dobili garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10% pogodbene obveznosti, če bomo izbrani kot izvajalec ter jo v roku 10 dni od podpisa gradbene pogodbe dostavili naročniku.

Datum:_______________ Žig in podpis ponudnika:

Priloga: Vzorec GARANCIJE (obrazec 12/A)





OBRAZEC 12/A

GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

št.

Garant :(naziv in sedež banke, zavarovalnice)

Naročnik garancije :(izvajalec javnega naročila)

Upravičenec : Občina Gorišnica, Gorišnica 83a, 2272 Gorišnica(naročnik javnega naročila)

Občina Gorišnica in izvajalec:

sta dne _______ sklenila pogodbo št. _____ za izvedbo javnega naročila :

Skladno z razpisnimi pogoji in določili pogodbe je izvajalec dolžan upravičencu predložiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

v višini : EUR

Garant se nepreklicno in brezpogojno zavezuje, da bo upravičencu v roku 10 dni po prejemu njegovega pisnega zahtevka za unovčenje garancije izplačal znesek do višine te garancije.

Zahtevek za unovčenje garancije mora vsebovati:1. Navedbo vsaj enega izmed spodaj navedenih razlogov za unovčenje garancije

Izvajalec ni v celoti izpolnil s pogodbo prevzete obveznosti v dogovorjenem roku, kvaliteti in količini Izvajalec svojim podizvajalcem ni v celoti poravnal zapadlih obveznosti za opravljena dela

2. Original te garancije

Ta garancija velja do dne ________ . Po preteku tega roka obveznost garanta avtomatično ugasne in garancije ni možno več unovčiti. Pred potekom veljavnosti te garancije se naročnik garancije, na podlagi soglasja upravičenca, lahko z garantom dogovori za podaljšanje njene veljavnosti.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in garantom rešuje stvarno pristojno sodišče na Ptuju, po pravu Republike Slovenije.

Kraj : Garant:

Datum : (žig in podpis)





OBRAZEC 13

I Z J A V AO ZAGOTAVLJANJU USTREZNE OBLIKE FINANČNEGA ZAVAROVANJA

ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Gospodarski subjekt: ___________________________________________________________

Izjavljamo, da bomo za odpravo napak v garancijskem roku predložili bančno garancijo oz. drugo ustrezno finančno zavarovanje v višini _______________________ pogodbene obveznosti ob primopredaji del.

Za: ___________________________________________________________________________, ki je bil objavljen portalu javnih naročil pod št. JN ___________________, z dne __________________.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za:_________________________________________________________________________________.

objavljen na portalu javnih naročil pod št. NMV___________________, z dne ____________________.

Datum:_____________ Žig


gospodarski subjekt


(podpis)

35




OBRAZEC 13/A

VZOREC: GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Naziv banke:

Kraj in datum

Upravičenec

Garancija št. ________

V skladu s pogodbo ____________________________________________(naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjene med upravičencem (naziv naročnika javnega naročila) _____________________________________________ in ___________________________ (naziv izvajalca) za izvedbo ____________________________________________(predmet pogodbe) v vrednosti _______________EUR, je prodajalec (izvajalec) dolžan po opravljeni primopredaji v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti oziroma servisirati opremo in dobavljati brezplačno nadomestne dele, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave.

S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo v 10 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakršen koli ugovor prodajalca (izvajalca) plačali znesek ______________ EUR če prodajalec (izvajalec) v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in3. original Garancije št. ____________

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja 30 dni po poteku garancijskega (jamčevalnega) roka, določenega v zgoraj navedeni pogodbi, vendar pa najkasneje do ______________ . Po poteku tega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se prodajalcu (izvajalcu) podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da prodajalec (izvajalec) ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma prodajalec/izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče na Ptuju.

Banka (žig in podpis)





OBRAZEC 14

SOGLASJE PODIZVJALCA O NEPOSREDNIH PLAČILIHNAROČNIKA

Podizvajalec________________________________________________________________ (naziv in naslov podizvajalca)

soglašam, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi »REKONSTRUKCIJA JAVNE POTI JP602731 IN JP602261«, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih situacij, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga situacijam, ki jo bo naročniku izstavil izvajalec.

Kraj: ______________Datum: ____________

Opomba: Obrazec se izpolni za vsakega od podizvajalcev, ki jih ponudnik navede v tabeli na OBRAZCU 2/1. Zaradi večjega števila podizvajalcev ponudnik obrazec lahko fotokopira.


žig

podizvajalec


(podpis)

37




OBRAZEC 15

TERMINSKI PLAN DEL

Ponudnik mora k ponudbi predložiti izdelan terminski plan (1.6.2016-30.8.2016), v katerem morajo biti jasno in časovno prikazane ter upoštevane aktivnosti del.





Terminski plan del: OBRAZEC 15Leto: mesec

tedenAKTIVNOST

žig


gospodarski subjekt


(podpis)

39




OBRAZEC 16

IZJAVA PONUDNIKA O ZAVAROVANJU ODGOVORNOSTI

Ponudnik _______________________________________________________________________ (naziv in naslov izvajalca)

ki ga zastopa direktor, g. ___________________________________, izjavljam, da imamo sklenjeno zavarovanje svoje odgovornosti za škodo, ki bi utegnila nastati investitorjem in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti v skladu z določili 33. člena ZGO-1, v višini vsaj 50.000,00 €.

Kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja prilagamo kopijo veljavne zavarovalne pogodbe ali police, iz katere je razvidna: vrsta zavarovanja, višina letne zavarovalne vsote in obdobje njene veljavnosti.

Kraj: ______________Datum: ____________


žig

podizvajalec


(podpis)

40



e-mail: [email protected] 17

VZOREC POGODBE





POGODBA ŠT. ____

ki sta jo sklenila:

1. OBČINA GORIŠNICA, Gorišnica 83a, 2272 Gorišnica, ID za DDV SI81877790, ki jo zastopa župan Jožef Kokot, kot naročnik

in

2. ___________________________________________________________, ID za DDV _______________________, ki ga zastopa direktor ____________________, kot izvajalec

PREDMET POGODBE

1. člen

Na osnovi razpisa za oddajo javnega naročila (Portal javnih naročil, št. objave NMV________, z dne …………..) je bil za izvedbo »REKONSTRUKCIJA JAVNE POTI JP602731 IN JP602261«, kot najugodnejši ponudnik izbran izvajalec po tej pogodbi, zato s to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa prevzame v izvedbo dela razpisanega javnega naročila.

2. člen

S to pogodbo naročnik zagotavlja potrebna finančna sredstva, ter odda delo, izvajalec pa prevzame v izvedbo »REKONSTRUKCIJA JAVNE POTI JP602731 IN JP602261«.Pogodbena dela se bodo vršila na osnovi: javnega razpisa – naročila male vrednosti, za izbor najugodnejšega ponudnika, objavljenega na portalu javnih naročil

pod št. ……………….., z dne ……………….. ponudba izvajalca del št: ________________, z dne______________, ki je sestavni del te pogodbe gradbenega dovoljenja

VREDNOST POGODBENIH DEL3. člen

Vrednost del po tej pogodbi znaša __________________________________ EUR z zajetim DDV (z besedo: ________________________________________________________).

Dela po popisu iz ponudbenega predračuna v prejšnjem členu se izvedejo po fiksnih enotnih cenah na osnovi izmer.Naročnik si zadrži pravico izvzeti iz pogodbe del del s tem, da se cena ostalih postavk ne spremeni.

ROKI4. člen

Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del najkasneje v roku 7 (sedem) dni po sklenitvi pogodbe, oz. od uvedbe v delo s strani inženirja. Dela se obvezuje dokončati v skladu s terminskim planom izvajanja del najkasneje do 30.8.2016. Rok dokončanja del pomeni izvršitev vseh obveznosti izvajalca po tej pogodbi tudi izročitev projekta izvedenih del (PID) in uporabnega dovoljenja naročniku.

5. člen

Če izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokončanja del iz 4. člena, te pogodbe, je o tem dolžan pred iztekom roka pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka.

Rok dokončanja del se lahko podaljša v primerih, naštetih v 42. členu Posebnih gradbenih uzanc. Za podaljšanje roka se sklene aneks k tej pogodbi.

6. člen




e-mail: [email protected] se zavezuje opraviti za investitorja in po njegovem naročilu morebitna presežna, manjkajoča in nepredvidena dela.Za sestavljanje predračuna za to delo se bodo upoštevali elementi ponudbe, ki so sestavni del te pogodbe, pri čemer se cena ne spreminja tudi, če se obseg spremeni za več kot 10 % predvidenih del.

OBRAČUN IN PLAČILA7. člen

Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obračunal po fiksnih cenah iz potrjenega predračuna in po dejansko izvršenih količinah, potrjenih v knjigi obračunskih izmer.

Izvajalec bo izvršena dela obračunaval z začasnimi mesečnimi situacijami in s končno obračunsko situacijo po dokončanju vseh pogodbenih obveznosti.

Naročnik bo izvedena dela plačeval na osnovi mesečnih situacij.

Naročnik bo nesporni del situacije izplačal 30.- ti (trideseti) dan po prejemu potrjene situacije.

Izvajalec bo predlog posamezne situacije dostavil v 1 izvodu zastopniku naročnika (odgovorni vodja nadzora) do 25. v mesecu za tekoči mesec, po uskladitvi pa v 3 izvodih zastopniku naročnika (odgovorni vodja nadzora) do 5. v mesecu za pretekli mesec, ta pa je dolžan, da najkasneje v roku 7 dni od prejema potrdi prejeto situacijo in jo pošlje naročniku v izplačilo.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA

8. člen

Naročnik je dolžan pred pričetkom izvajanja del izvajalcu izročiti: en izvod potrjene projektne dokumentacije zemljišča, na katerih je projektiran objekt iz 1. člena te pogodbe

9. člen

Naročnik se obvezuje izvajalcu pravočasno dostaviti dokumentacijo za vse morebitne spremembe tako, da dela lahko potekajo nemoteno oziroma skladno s terminskim planom izvajanja del.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA10. člen

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi spremljajoči riziki v zvezi z izvedbo del, in da je seznanjen z razpisnimi zahtevami oziroma s prejeto projektno dokumentacijo ter, da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del.

Izvajalec se obvezuje da bo naročniku izročil:- v roku 10. dneh po podpisu pogodbe bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih del v višini 10% skupne vrednosti

pogodbe z DDV, - v roku 10. dneh po izdaji Potrdila o prevzemu del, bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10 %

od vrednosti izvedenih del z DDV.

Obe finančni zavarovanji morata biti veljavni še 30 dni po poteku pogodbeno določenega roka.

V roku 15 dni po pričetku del mora izvajalec predložiti načrt dinamike del in načrt izvajanja varnostnih ukrepov na gradbišču v smislu predpisov o varstvu pri delu, protipožarnem varstvu, ukrepov za zavarovanje premoženja in zavarovanje gradbišča ter dostopov na območju gradbišča.

11. člen

Izvajalec se zaveže, da:- bo prevzeto delo opravil strokovno in pravočasno do ___________.- ne bo brez soglasja naročnika spreminjal obsega in kakovosti navedenih del;




e-mail: [email protected] bo za dela, navedena v 2. členu te pogodbe vodil zakonsko predpisano dokumentacijo iz katere je razvidna poraba sredstev in- bo omogočil skrbniku pogodbe s strani naročnika, oziroma drugemu pooblaščenemu zastopniku naročnika kadarkoli vpogled v vso dokumentacijo in pregled nad izvedbo.

DELA S PODIZVAJALCI12. člen

Izvajalec bo dela izvedel v sodelovanju z naslednjimi izvajalci v skupnem nastopu oz. podizvajalci, navedenimi v ponudbi, in sicer:

Izvajalec v skupnem nastopu oz. podizvajalec (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun): __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vrsta del, ki jih bo opravljal: ___________________________________________________________

Predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del_______________________________________________________________________________________________________________________

Izvajalec v skupnem nastopu oz. podizvajalec (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun): __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vrsta del, ki jih bo opravljal: ___________________________________________________________

Predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del_______________________________________________________________________________________________________________________

Izvajalec: pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem iz

prejšnje točke tega člena; izjavlja, da podizvajalci soglašajo, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčeve terjatve do

glavnega izvajalca; se zaveže, da bo svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložil račune oziroma situacije svojih podizvajalcev,

ki jih je predhodno potrdil; se zaveže, da bo v primeru, da se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če

ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, ponudnik naročniku v petih dneh po spremembi predložil:- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu,- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

Določila iz tega člena so v skladu z ZJN-2 obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila, neposredna plačila podizvajalcem pa so v skladu z ZJN-2 obvezna.

13. člen

V primeru, da bo naročnik zamudil s plačilom situacije, ima izvajalec pravico zaračunati zakonite zamudne obresti od dneva zapadlosti do dneva izplačila situacije.

POGODBENA KAZEN14. člen

V primeru, da izvajalec preda objekt z zamudo po svoji krivdi, ima naročnik pravico zaračunati izvajalcu pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znaša 2‰ (dva promila) od skupne vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni dan. Vsota pogodbene kazni lahko znaša največ 10% (deset odstotkov) od skupne vrednosti pogodbenih del, kar se izvajalcu obračuna pri končni situaciji.

KVALITETA DELA




e-mail: [email protected]. člen

Izvajalec bo izvršil delo iz te pogodbe po dokumentaciji, po veljavnih standardih in tehničnih predpisih, v skladu z opisom del iz ponudbe ali po določbah te pogodbe.

PRIMOPREDAJA IZVRŠENIH DEL16. člen

Kvalitetni in količinski pregled pogodbenih del opravijo pooblaščenci naročnika, uporabnika objekta in izvajalca, po obvestilu izvajalca o dokončanju del. V primeru ugotovljenih pomanjkljivosti se izvajalcu določi rok za njihovo odpravo. Po pisni izjavi izvajalca, da je napake odpravil, se ponovno pregleda izvršena dela in izvrši primopredajo, ter pristopi h končnemu obračunu.

Za primopredajo se sestavi komisija predstavnikov naročnika, uporabnika, izvajalca ter strokovnega nadzora, ki zapisniško prevzame dela.

Pogoji za primopredajo objekta bodo izpolnjeni, ko bo izvajalec: izvršil vsa pogodbeno dogovorjena dela, odpravil vse pomanjkljivosti s tehničnega in kvalitetnega pregleda, predal naročniku vso potrebno dokumentacijo.

Izjavo o odpravi pomanjkljivosti pripravi izvajalec, potrdi pa nadzorna služba naročnika.

S tem so izpolnjeni tudi pogoji za izstavitev končne situacije ter garancije za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi.

GARANCIJSKA DOBA17. člen

Garancijski rok za izvedeno delo po tej pogodbi traja 3 leta od uspešno opravljenega tehničnega pregleda objekta, dneva prevzema del. V garancijski dobi je izvajalec dolžan na lastne stroške odpraviti vse hibe, ki bi nastale na delih iz prvega člena te pogodbe po njegovi krivdi in niso posledica rabe objekta.

18. člen

Ob prevzemu je naročnik dolžan pregledati izvršena dela po tej pogodbi. Morebitne napake se vpišejo v zapisnik o komisijskem pregledu, pri čemer se sporazumno določi rok za njihovo odpravo. Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je, po načelu dobrega gospodarja, upravičen odpraviti naročnik na račun izvajalca. Za pokritje teh stroškov bo naročnik unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

19. člen

Izvajalec se obvezuje, na naročnikovo zahtevo, ugotovljene napake v garancijski dobi, odpraviti v dogovorjenem roku. Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je, po načelu dobrega gospodarja, upravičen odpraviti naročnik in to na račun izvajalca. Za pokritje teh stroškov bo izvajalec ob tehničnem pregledu oz. prevzemu del izročil naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, ki se bo glasila na 10 % (deset odstotkov) vrednosti pogodbenih del, ugotovljene na podlagi končne situacije. Rok trajanja garancije mora biti za en (1) dan daljši, kot je garancijski rok. Brez predložene garancije tehnični pregled oz. prevzem del ni opravljen.

V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

NADZOR NAD IZVAJANJEM DEL20. člen

Skrbnik pogodbe je direktor občinske uprave, g. Matevž Cestnik.

Izvajalec se zavezuje, da bo skrbnika pogodbe obveščal o postopku izvajanja del v vseh fazah gradnje.Pooblaščeni zastopnik izvajalca del je ___________________.

POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK IN STROKOVNI NADZOR





21. členPooblaščeni predstavnik naročnika - vodja projekta - je g. …………………….. . Izvajalec je dolžan vso pisno korespondenco pošiljati naročniku.

Nadzornik del po tej pogodbi je v skladu z določili Zakona o graditvi objektov (102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150/04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/2007, 57/2009 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/2009, 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.), 20/2011 Odl.US:

U-I-165/09-34, 57/2012) podjetje __________________________________________, ki za odgovornega nadzornika del imenuje g. _____________________________________.

Odgovorni vodja del - odgovorni vodja gradbišča s strani izvajalca je g. …………………………………..

Izvajalčev predstavnik je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na storitve po tej pogodbi in je dolžan neposredno sodelovati s predstavnikom naročnika in nadzornim organom ves čas trajanja te pogodbe. Izvajalec je dolžan vso pisno korespondenco pošiljati naročniku in nadzornemu organu.Pogodbene stranke se dogovorijo, da se bodo medsebojno pravočasno in na zanesljiv način obveščale tudi o vseh dejstvih, katerih nastanek bi lahko kakorkoli vplival na izpolnitev obveznosti.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA22. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu in na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je

omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična.

KONČNE DOLOČBE23. člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta nastale spore, izvirajoče iz te pogodbe reševati predvsem sporazumno.

V kolikor kljub prizadevanju pogodbenikov ne pride do sporazumne rešitve spora, se spor rešuje pred skupaj formirano arbitražo. Vsak pogodbenik imenuje enega člana, ta dva pa izbereta sporazumno tretjega člana, ki je predsednik komisije. Za sodno reševanje spora je pristojno sodišče.

24. člen

Pogodbeni stranki sta soglasni, da so poleg ponudbe izvajalca navedene v 2. členu te pogodbe sestavni del te pogodbe še potrjena razpisna dokumentacija.

25. člen

Pogodba postane pravno veljavna s predložitvijo bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih del. To pogodbo pravno veljavno podpišeta predstavnika obeh pogodbenih strank v štirih izvodih, od katerih prejmeta naročnik in izvajalec vsak po dva izvoda.

Številka:

Kraj ______________, dne___________ Gorišnica, dne ___________


















I Z V A J A L E C : N A R O Č N I K :OBČINA GORIŠNICA

ŽUPAN Jožef KOKOT





OPOMNIK za izdelavo ponudbe

Za pravilnost ponudbe mora gospodarski subjekt predložiti naslednjo dokumentacijo:

Listine, ki sestavljajo ponudbeno dokumentacijo

1. Ponudba – predračun (OBRAZEC 1)2. POPIS DEL

Pregradni karton: Podatki o gospodarskem subjektu

3. Podatki o gospodarskem subjektu (OBRAZEC 2)4. Seznam podizvajalcev z vrsto in vrednostjo del (OBRAZEC 2/1)5. Podatki o podizvajalcu (OBRAZEC 2/2)

6. Izjava ponudnika, da ne nastopa s podizvajalci (OBRAZEC 3)

7. Izjava o strinjanju in sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije (OBRAZEC 4)

8. Soglasje podizvajalca o neposrednem plačilu naročnika (OBRAZEC 14)

Pregradni karton: Dokazila o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti

9. Izjava o sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti (OBRAZEC 5)10. Izjava o izpolnjevanju osnovnih pogojev (OBRAZEC 6)11. Izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev (OBRAZEC 7)12. Izjava o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za izvedbo naročila (OBRAZEC 8)13. Izjava ponudnika o zavarovanju odgovornosti (OBRAZEC 16)

Pregradni karton: Terminski plan

14. Terminski plan (OBRAZEC 15)

Pregradni karton: Vzorec pogodbe

15. Pogodba mora biti datirana, podpisana in žigosana (OBRAZEC 17)

Pregradni karton: Garancija za resnost ponudbe

16. Potrdilo oz. reference (OBRAZEC 9)17. Kadrovske zmogljivosti (OBRAZEC 10)18. Bianko menica in menična izjava (OBRAZEC 11)19. Izjava o izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBRAZEC 12)

20. Parafiran vzorec garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBRAZEC 12/A)

21. Izjava o zagotavljanju finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku (OBRAZEC 13)

22. Parafiran vzorec garancije za odpravo napak v garancijskem roku (OBRAZEC 13/A)

Pregradni karton: Shema (grafika)(če obstaja)Pregradni karton: Popis del v elektronski obliki na CD-ju




e-mail: [email protected] ZA NASLAVLJANJE PONUDBE

Izpolniti (naziv in naslov pošiljatelja), izrezati in nalepiti na kuverto oz. ovitek

Pošiljatelj: Prispetje ponudbe

(izpolni prejemnik) :Naziv: Datum:

Ura:Naslov: Zap. št.:

Podpis: žig

Naročilo male vrednosti: Prejemnik :NMV1888/2016

»REKONSTRUKCIJA JAVNE POTI JP602731 IN JP602261« OBČINA GORIŠNICA

Gorišnica 83a2272 Gorišnica

oznaka:številka:

NE ODPIRAJ - PONUDBA !





III. POPIS DEL - PREDRAČUN





JP 602731 ZAMUŠANI L 348 m 0,5+3,0+0,5

I. PREDDELA

1 Zakoličba osi ceste z niveliranjem testiranje

m1 348,00

2 Postavitev prečnih profilov z niveliranjem in zavarovanjem

Kom 15,00

3 Delna zapora vozišča s postavitvijo in odstranitvijo ustrezne cestno – prometne signalizacije

Kom 1,00

4 Iskanje vodovodnih kap in niveliranje istih na višino

Kom 1,00

5 Čiščenje grmovja

m2 100,00

6. Rušenje asfalta deb 6 cm z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo na 5km

m2 45,00

SKUPAJ €

II. SPODNJI USTROJ-ZEMELJSKA DELA

1 Strojni odriv bankin v deponijo ob trasi. Upošteva se

obojestranki odriv.

m1 348,00

2 Strojni izkop zemljine III. - IV. v brežini, pete, izkop jarkov z odvoz v deponijo ob trasi.

m3 348,00

3 Dobava nasipnega materiala - tampon slabše kvalitete - in naprava nasipov s komprimiranjem v plasteh.





m3 366,00

4 Planiranje planuma in komprimacija do 30 Mpa

m2 1.450,00

5. Sodelovanje geomehanika pri izvedbi spodnjega ustroja in izdelava poročila vključno potrebno število meritev planuma

Kom 1,00

SKUPAJ €

III. ZGORNJI USTROJ

1 Dobava, izkop, nakladanje in prevoz drobljenca 16/32 za

tampon. Vgrajevanje s planiranjem in komprimiranjem do vrednosti Memin = 80 MPa. Vlaženje po potrebi. Obračun v komprimiranem stanju. Povprečna deb. 35 cm.

m3 300,00

2 Fino planiranje gramoznega planuma s točnostjo +- 1 cm ter uvaljanje z vlaženjem.

m2 1.400,00

3 Dobava in strojno polaganje bitumenskega nosulnega sloja AC 16 base 50/70 A3 v uvaljani deb. 6 cm

m2 1.100,00

4 Isto kot post. 4 le zvedba asfaltne mulde širine 0,50 m.

m1 200,00

5 Dobava prodnatega materiala ter dosutje bankin v debelini 6 cm z uvaljanjem. Obračun v komprimiranem stanju

m3 21,00

SKUPAJ €

IV. ODVODNJAVANJE





1 Strojno izkop v obstoječem cestišču za propuste. Povprečna globina izkopa : 0,80 m Količina izkopa 1,00 m3/m

m3 12,00

2 Odstranitev obstoječih bet. propustov fi 250, odvoz v deponijo do 10 km.

m1 6,00

3 Dobava in vgrajevanje betonskih cevi JUS U.N1.050 za propuste s kompletnim obbetoniranjem po priloženi tabeli, vključno zasip po plasteh s tamponskim materialom ter potrebnim komprimiranjem.

a BC fi 40

m1 12,00

4 Naprava betonskih vtočnih in iztočnih glav na propustih.

a BC fi 40

Kom 2,00

a BC fi 50

Kom 2,00

5 Naprava kompletnih vtočnih jaškov iz BC fi 60 cm, z dežno rešetko 400/400 ali ltž pokrovom 60/60.

Kom 1,00

6 Naprava plitve drenaže pod muldo, izdelane iz izkopa, iz betonske podloge MB 10, debeline 6 cm, zasip z drenažnim mater ter drenažne cevi raudril DN 100.

m1 80,00

8. Naprava drenažnee kanalizacije pod muldo, izdelane iz izkopa, iz betonske podloge MB 10, debeline 6 cm, zasip z drenažnim mater ter drenažno kanalizacijske cevi perforaža 25% DN 200 .

m1 120,00

7 Dobava in polaganje montažne betonske hudourniške kanalete, širine 50 cm, na gramozno podlago (izpusti).

m1 5,00

SKUPAJ €





V. PROMETNA UREDITEV IN ZAKLJUČNA DELA

1 Dobava in postavitev prometnih znakov vključno z

drogom in temeljem.

Kom 1,00

2 Humusiranje brežin in površin neposredno ob trasi, razgrnitev, planiranje in setev mešanice travnega semena

m2 500,00

3 Čiščenje gradbišča po končanih delih.

m1 348,00

SKUPAJ €

R E K A P I T U L A C I J A

I. PREDDELA

II.SPODNJI USTROJ-ZEMELJSKA DELA

III. ZGORNJI USTROJ

IV. ODVODNJAVANJE


JP 602 731 TIBOLCI L 348 m 0,5+3,0+0,5 SKUPAJ

POPUST %

ZNESEK S POPUSTOM

DDV 22%

SKUPAJ Z DDV

JP 602 261 ZAMUŠANI L 230 m 0,5+3,0+0,5





I. PREDDELA

1 Zakoličba osi ceste z niveliranjem testiranje

m1 230,00

2 Postavitev prečnih profilov z niveliranjem in zavarovanjem

Kom 10,00

3 Delna zapora vozišča s postavitvijo in odstranitvijo ustrezne cestno – prometne signalizacije

Kom 1,00

4 Iskanje vodovodnih kap in niveliranje istih na višino

Kom 5,00

5 Čiščenje grmovja

m2 100,00

6. Rezkanje asfalta deb 6 cm s puščanjem frezanca na trasi

m2 600,00

SKUPAJ €

II. SPODNJI USTROJ-ZEMELJSKA DELA

1 Strojni odriv bankin v deponijo ob trasi. Upošteva se

obojestranki odriv.

m1 460,00

2 Strojni izkop zemljine III. - IV. v brežini, pete, izkop jarkov z odvoz v deponijo ob trasi.

m3 250,00

3 Dobava nasipnega materiala - tampon slabše kvalitete - in naprava nasipov s komprimiranjem v plasteh.

m3 120,00





4 Planiranje in odriv frezanca v novoskopane pete vključno planiranje in komprimacija Memin = 30 Mpa

m3 57,00

5. Sodelovanje geomehanika pri izvedbi spodnjega ustroja in izdelava poročila vključno potrebno število meritev planuma

Kom 1,00

SKUPAJ €

III. ZGORNJI USTROJ

1 Dobava, izkop, nakladanje in prevoz drobljenca 16/32 za

tampon. Vgrajevanje s planiranjem in komprimiranjem do vrednosti Memin = 80 MPa. Vlaženje po potrebi. Obračun v komprimiranem stanju. Povprečna deb. 35 cm.

m3 210,00

2 Fino planiranje gramoznega planuma s točnostjo +- 1 cm ter uvaljanje z vlaženjem.

m2 1.120,00

3 Dobava in strojno polaganje bitumenskega nosulnega sloja AC 16 base 50/70 A3 v uvaljani deb. 6 cm

m2 750,00

4 Isto kot post. 4 le zvedba asfaltne mulde širine 0,50 m.

m1 230,00

5 Dobava prodnatega materiala ter dosutje bankin v debelini 6 cm z uvaljanjem. Obračun v komprimiranem stanju

m3 14,00

SKUPAJ €

IV. ODVODNJAVANJE





1 Strojno izkop v obstoječem cestišču za propuste. Povprečna globina izkopa : 0,80 m Količina izkopa 1,00 m3/m

m3 18,00

2 Odstranitev obstoječih bet. propustov fi 250, odvoz v deponijo do 10 km.

m1 12,00

3 Dobava in vgrajevanje betonskih cevi JUS U.N1.050 za propuste s kompletnim obbetoniranjem po priloženi tabeli, vključno zasip po plasteh s tamponskim materialom ter potrebnim komprimiranjem.

a BC fi 40

m1 18,00

4 Naprava betonskih vtočnih in iztočnih glav na propustih.

a BC fi 40

Kom 3,00

5 Naprava kompletnih vtočnih jaškov iz BC fi 60 cm, z dežno rešetko 400/400 ali ltž pokrovom 60/60.

Kom 3,00

6 Naprava plitve drenaže pod muldo, izdelane iz izkopa, iz betonske podloge MB 10, debeline 6 cm, zasip z drenažnim mater ter drenažne cevi raudril DN 100.

m1 230,00

7 Dobava in polaganje montažne betonske hudourniške kanalete, širine 50 cm, na gramozno podlago (izpusti).

m1 30,00

SKUPAJ €


1 Dobava in postavitev prometnih znakov vključno z drogom

in temeljem.

Kom 1,00





2 Humusiranje brežin in površin neposredno ob trasi, razgrnitev, planiranje in setev mešanice travnega semena

m2 460,00

3 Čiščenje gradbišča po končanih delih.

m1 230,00

SKUPAJ €

R E K A P I T U L A C I J AI. PREDDELA

II.SPODNJI USTROJ-ZEMELJSKA DELA

III. ZGORNJI USTROJ

IV. ODVODNJAVANJE


JP 602 261 ZAMUŠANI L 230 m 0,5+3,0+0,5 SKUPAJ

POPUST %

ZNESEK S POPUSTOM

DDV 22%

SKUPAJ Z DDV



Documents

OBČINA ORMOŽ - Web viewZakoličba osi ceste z niveliranjem testiranje. m1. 348,00. 2. Postavitev prečnih profilov z niveliranjem in zavarovanjem. Kom. 15,00. 3