Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - menges.si DOKUMENTACIJA.d… · Web viewda vodi dnevnik pregleda cest, da omogoča strokovni ter finančni nadzor nad kakovostjo in zakonitostjo

OBČINA MENGEŠ Slovenska cesta 301234 Mengeš,SLOVENIJA

tel.: +386 (0)1 723 70 81fax: +386 (0)1 723 89 81e-mail: [email protected]

NAROČNIK:OBČINA MENGEŠ

Št: 430-11/2011

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA STORITVE PO POSTOPKU S POGAJANJI PO PREDHODNI OBJAVI

Predmet javnega naročila:LETNO IN ZIMSKO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST

Javni razpis objavljen na Portalu javnih naročil www.en aro can je.s i

Datum objave: 14. 6. 2011

Razpisna dokumentacija: LETNO IN ZIMSKO VZDRŽEVANJE ZIMSKIH CEST

1. PO VABI LO K O DD AJ I PONUDBE

Na podlagi 28. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. št. 128/2006, 16/08, 34/08, 19/10, 18/11) naročnik vabi ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije podajo svojo pisno ponudbo.

Predmet naročila: Letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti, lokalnih zbirnih cest

Vrsta postopka: Postopek s pogajanji po predhodni objavi

Rok trajanja naročila: 4 leta

Oddaja ponudb: Četrtek, 6. julij 2011 do 9:00 ure

Javno odpiranje ponudb: Četrtek, 6. julij 2011 ob 9:30 uri

Razpisna dokumentacija: Dostopna na spletni strani naročnika

Rok za postavljanje vprašanj: Izključno preko portala e-narocanje. Narocnik bo odgovoril na vsa vprašanja, ki bodo prejeta do vključno četrtka, 30.06.2011 do 12:00 ure.

2. NAVODI LA PONU DNI KOM ZA I ZDE LAVO PONUDBE

1. PRAVNA PODLAGA

1. člen

Javni razpis za oddajo javnega naročila storitve »letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest« se izvaja na podlagi:

- Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06, 16/08, 34/08, 19/10; 18/11 v nadaljevanju ZJN-2B),

- Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja – ZRPJN (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 32/2009 Odl. US:U-I-238/07-52),

- Obligacijskega zakona (Ur. l. RS, št. 83/01 in spremembe)- Skladno z ostalimi veljavnimi predpisi, ki urejajo predmet javnega naročila.

2


2. člen

Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo za izvajanje letnega in zimskega vzdrževanja lokalnih cest in javnih poti v Občini Mengeš za obdobje 4 let. Vzorec pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije.

Javno naročilo je razdeljeno na dva sklopa: - sklop 1: zimsko vzdrževanje cest - sklop 2: letno vzdrževanje cest

Ponudniki morajo oddati ponudbo za oba sklopa in znotraj sklopov za vse podsklope.

Variantne ponudbe niso dopustne in jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval.

2. PONUDNIK

3. člen

Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in/ali fizične osebe (samostojni podjetniki posamezniki), ki izpolnjujejo pogoje za priznanje sposobnosti po 42. do 45. in 77. a členu ZJN-2B navedene v nadaljevanju te razpisne dokumentacije.

Iz ponudbe mora biti jasno razvidno, ali je ponudba:a) samostojna b) skupna z drugimi ponudnikic) s podizvajalci.

Isti gospodarski subjekt lahko kot ponudnik ali kot podizvajalec za isto naročilo nastopa samo v eni ponudbi, sicer se izločijo vse ponudbe v katerih nastopa.

4. člen

Samostojna je tista ponudba, v kateri nastopa samo en gospodarski subjekt (samostojni ponudnik), ki sam izpolnjuje vse razpisane pogoje in zahteve ter sam v celoti prevzema izvedbo naročila.

Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več gospodarskih subjektov (v nadaljevanju: partnerjev). V razmerju do naročnika partnerji neomejeno solidarno odgovarjajo za izvedbo celotnega naročila. V ponudbi mora biti navedeno, kdo so partnerji, kdo je vodilni, ki jih zastopa ter kateri posel in za kakšno ceno vsak prevzema. V skupni ponudbi mora biti predloženo:

• opis in vrednost del, ki jih bo opravil posamezni partner (vsi izpolnjeni in podpisani razpisni obrazci tako ponudnika kot partnerja)

• pogoje za priznanje sposobnosti mora poleg vodilnega partnerja izpolnjevati tudi vsak posamezni partner (vsi izpolnjeni in podpisani razpisni obrazci)

• sklenjena pogodba med partnerji.

3


5. člen

Ponudba s podizvajalci je ponudba, v kateri poleg ponudnika, kot glavnega izvajalca nastopajo tudi drugi gospodarski subjekti, kot podizvajalci oziroma kooperanti (v nadaljevanju: podizvajalci). V razmerju do naročnika ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo naročila.

V ponudbi mora biti navedeno kaj prevzema sam ponudnik in kaj posamezni podizvajalec. Vsak mora navesti vrsto posla, ki ga prevzema, količino, vrednost ter kraj in predvideni rok izvedbe.

V ponudbi s podizvajalci mora biti predloženo:• soglasje podizvajalca, da mu naročnik neposredno plačuje potrjene terjatve do

ponudnika kot glavnega izvajalca (izpolnjen in podpisan Razpisni obrazec št. 2 s strani podizvajalca - obrazec se izpolni za vsakega podizvajalca posebej),

• pogoje za priznanje sposobnosti mora izpolnjevati tudi podizvajalec (izpolnjen in podpisan Razpisni obrazec št. 4 s strani podizvajalca),

• sklenjena pogodba med ponudnikom in podizvajalcem

V pogodbi z naročnikom mora ponudnik pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem.

Pri izbrani ponudbi so kakršnekoli naknadne spremembe v zvezi s podizvajalci možne le ob izpolnjevanju razpisanih pogojev in soglasju naročnika.

3. PONUDBENA DOKUMENTACIJA

6. člen

Ponudbena dokumentacija mora biti napisana v slovenskem jeziku ter izdelana skladno z zahtevami in predlogami iz razpisne dokumentacije. Za pravilnost ponudbe mora ponudnik predložiti:

o Ponudbo (obrazec ponudbe);o Izpolnjen predračun v fizični obliki, h kateri je predložen digitalni zapis na

CD nosilcuo Parafirano vsako stran vzorca predloga pogodbe, izpolnjeno

pogodbo, kjer se zahteva in podpisan vzorec pogodbe;o Vse zahtevane obrazce navedene v 10. členu tega navodila za izdelavo

ponudbe

Dokumentacija mora biti zložena po navedenem vrstnem redu od razpisnega obrazca 1 do razpisnega obrazca 19.

4


7. člen

Po javnem odpiranju ponudb noben podatek iz prejetih ponudb, podatek o preverjanju, dopolnjevanju, oceni in primerjavi ponudb ali odločitvi v zvezi z izbiro izvajalca ne bo dostopen javnosti ali drugim ponudnikom, dokler naročnik ne pošlje obvestila o oddaji javnega naročila.

Ponudnik naj obrazce in izjave za katere meni, da sodijo pod zaupne ali poslovno skrivnost označi s klavzulo »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« in parafo osebe, ki je podpisnik ponudbe. Če naj bo zaupne samo določen podatek v obrazcu ali dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« in parafa osebe, ki je podpisnik pogodbe.

Ob tem naročnik opozarja ponudnike, da pod zaupne podatke ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so predmet ocenjevanja ponudb oziroma na podlagi predpisov ne sodijo pod zaupne ali poslovne skrivnosti (količina iz specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke, skupna vrednost iz ponudbe in merila). Dokumenti, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne ali poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov. Ti podatki ne bodo nikjer javno objavljeni. Naročnik bo obravnaval kot zaupne ali kot poslovno skrivnost tiste podatke v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo označeni s klavzulo »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« in ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot je navedeno, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi sodijo pod zaupne podatke, poslovno skrivnost ali varstvo osebnih podatkov.

V primeru, da bodo kot zaupno ali kot poslovno skrivnost podatki, ki ne ustrezajo pogoje, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti ali poslovno skrivnost umakne. Ponudnik to stori tako, da njegov zakoniti zastopnik nad oznako napiše »PREKLIC«, vpiše datum in se podpiše. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik ne prekliče zaupnosti, naročnik ponudbo v celoti zavrne in izloči.

8. člen

Naročnik bo pregledal prejete ponudbe in ponudnike, katerih ponudbe izpolnjujejo razpisane pogoje, povabil na pogajanja.

Postopek s pogajanji bo potekal na način, ki je podrobneje naveden v nadaljevanju. Na podlagi opravljenih pogajanj bo naročnik izbral ponudnika, katerega ponudba bo prejela največ točk,

Merila za izbor ponudbe so:1) Cena – maksimalno 100 točk2) Bonitetni razred oz. bonitetna ocena – maksimalno 10 točk

V okviru postopka s pogajanji se bo naročnik pogajal izključno o ceni.

5


1) Število točk na podlagi merila »cena« se bo izračunalo na podlagi naslednje formule:

Najnižja cenaCena T = -------------------- x 100

Ponujena cena

2) Število točk iz naslova bonitetne ocene:

Ponudniki z bonitetno oceno SB 5: 0 točkPonudniki z bonitetno oceno SB 4 ali višjo:10 točk

9. člen

Pogajanja s ponudniki, ki jim bo naročnik priznal usposobljenost, bodo potekala v četrtek, dne 14. julija 2011 s pričetkom ob 10:00 uri.

Pogajanja bodo potekala posamično, in sicer po enakem vrstnem redu kot so prispele ponudbe. Ponudnik, ki bo prvi oddal svojo ponudbo, bo s pogajanji pričel ob 10:00 uri.

Ponudnik, ki bo drugi oddal svojo ponudbo, bo s pogajanji pričel ob 10:30 uri in tako dalje.

Točen razpored ponudnikov bo naročnik ponudnikom poslal v ponedeljek, 11.7.2011, in sicer z navadno in z elektronsko pošto, ki jo bodo ponudniki navedli v ponudbi. Vabilu na pogajanja bodo priložena tudi podrobnejša navodila oz. ustrezen obrazec.

3 . OBRA ZCI

10. člen

Ponudba bo popolna v primeru, če ponudnik do predpisanega roka za oddajo ponudbe predloži pravilno zapečaten in opremljen ovitek, ki vsebuje vse zahtevane ponudbene elemente, pravilno izpolnjene, žigosane in podpisane s strani pooblaščene osebe, in sicer:

1. Krovna izjava ponudnika (Ra z pi s n i o b r a ze c š t . 1)

2. Predstavitev ponudnika (Ra z pi s n i o b r a ze c š t . 2 )

3. Ponudba (Razpi sn i ob razec št. 3 )

4. Izjava o sposobnosti ponudnika skupaj s pooblastilom (Razpi sn i ob razec št. 4)

5. Izjava o plačanih obveznostih do podizvajalcev ( Ra z pi s n i o b r a ze c š t . 5 )

6. Ekonomska in finančna sposobnosti ponudnika (Razpi sn i ob razec št. 6)

6


7. Seznam kadrovskega osebja, ki bo sodelovalo pri izvedbi naročila z navedb izobrazbene in strokovne kvalifikacije ( Ra z pi s n i o b r a ze c š t . 7 )

8. Seznam vzdrževanja cest (Razpi sn i ob razec št. 8)

9. Izjava o solidnosti (Razp i sn i ob razec št. 9)

10. Podpisano in žigosano originalno izjavo o soglašanju z razpisnimi pogoji ( R a z p i s n i ob razec št. 10 )

11. Ponudnik mora parafirati vsako stran vzorca pogodbe, jo izpolniti in podpisati.(Razpi sn i ob razec št. 11 )

12. Specifikacija cene – predračun storitev ( Razpi sn i ob razec št. 12 )

13. Podpisana originalna bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnicah za resnost ponudbe v višini 10.000,00 EUR % ( Ra z pi s n i o b r a ze c š t . 13 ) . Ponudnik predloži bančno garancijo za tisti sklop in/ali podsklop, za katerega poda svojo ponudbo. Garancija mora biti veljavna 90 dni od dneva oddaje ponudbe.

14. Originalna izjava banke ali zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % od vrednosti pogodbe, ki jo bo izbrani izvajalec predložil v 10 dneh po podpisu pogodbe. ( Ra z pi s n i o b r a ze c š t . 14)

15. Izjava ponudnika o nepovezanosti (Razpi sn i ob razec št. 15 )

16. Izjava o seznanjenosti s stanjem stvari (Razpi sn i ob razec št. 16 )

17. Izjava ponudnika, da naročnik popravi računske napake ( Ra z pi s n i o b r a ze c š t .17 )

18. Podatki o ponudbi (Razpi sn i ob razec št. 18)

V primeru skupne ponudbe ali ponudbe s podizvajalci se dokumentacija zloži tako, da je najprej predloženo dokazilo oz. dokument, ki se nanaša na ponudnika oziroma vodilnega partnerja, nato dokazilo oz. dokument, ki se nanaša na partnerje oziroma podizvajalce.

11. člen

Naročnik si v skladu z 80. členom ZJN-2 pridružuje pravico izločiti ponudbe, ustaviti postopek, zavrniti vse ponudbe in odstopiti od izvedbe javnega naročila.

Ponudba mora veljati 3 mesece, od roka za oddajo ponudbe.

7


12. člen

Ponudnik mora izpolniti in podpisati priloženi vzorec pogodbe ter parafirati vsako stran posebej.

13. člen

V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati izvajanja dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe.

14. člen

Naročnik bo pred sklenitvijo pogodbe o oddaji naročila, preveril obstoj in vsebino podatkov iz izbrane ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe. Naročnik si pridržuje v postopku oddaje javnega naročila dodatno preveriti ponudbo in od ponudnika, partnerjev in/ali podizvajalcev zahtevati predložitev dodatnih dokazil o izpolnjevanju pogojev.

Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, mora naročnik Državni revizijski komisiji podati predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 109. a člena ZJN-2.

8


Razpisni obrazec št. 1

I. KROVNA IZJAVA PONUDNIKA

IZJAVA

Izjavljamo, da sprejemamo pogoje iz predložene razpisne dokumentacije in morebitne spremembe te dokumentacije ter izjavljamo, da so vsi podatki v ponudbi resnični in da fotokopije eventuelno priloženih listin ustrezajo originalu oziroma izkazujejo dejansko stanje. Za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost fotokopij prevzemamo popolno odškodninsko in kazensko odgovornost.

Datum: Žig:Podpis:

9



2. PREDSTAVITEV PONUDNIKA

Naziv ponudnika

Naslov in sedež ponudnika

Odgovorna oseba (podpisnik pogodbe)

Kontaktna oseba

Telefon

Telefax

E-mail

Naslov spletne strani ponudnikvključno s http:

Transakcijski računOdprt pri banki

Matična številka

Identifikacijska številka

OBRAZEC IZPOLNITE ČITLJIVO, RAČUNALNIŠKO ALI Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI!

Datum: Žig: Podpis:

10



3. PONUDBA št.:

PONUDNIK:

V skladu z razpisnimi pogoji in razpisno dokumentacijo smo pripravljeni izvesti naslednjo izvedbo javnega razpisa:

SKLOP 1: ZIMSKO VZDRŽEVANJE CEST €

davek na dodano vrednost (8,5 %DDV): €davek na dodano vrednost (20 %DDV): €

SKUPAJ SKLOP 1 €

SKLOP 2: LETNO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST €

2A_ODVOD N J AVA N J E € 2 B K O Š N J A I N OBSE K AVA N J E € 2 C P O M E T A N J E C E S T I Š Č A I N P L O ČN I K OV € 2D_ V Z D R Ž E VA N J E C E S T I Š Č A I N OB J E KT OV € 2 E _O B N O VA T A L N E S I G N A L I Z A C IJ E € 2 F _ Z A M E N J AVA V E R T I K A L N E S I G N A L I Z A C IJ E € 2G_DE L AV C I € 2 H _S T RO JI € 2 I _VO Z I L A € 2J_G R A D B E N I M A T E R I A L € 2 K _ C E S T N E Z APORE € S K U P A J S K L O P 2 €

SKUPAJ SKLOP 2 OZ. PODSKLOP Z OZNAKO €


SKUPAJ €

V ponudbeni ceni so zajeti vsi stroški. Ponudbena cena je fiksna in nespremenljiva do končnega roka za izvedbo del.

Opcija ponudbe: 11


Morebitne pripombe ponudnika:


12



4. IZJAVA O SPOSOBNOSTI PONUDNIKA

Odgovorna oseba ponudnika, , izjavljam, da za izvedbo javnega naročila »Vzdrževanje lokalnih cest«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, izpolnjujemo pogoje za priznanje osnovne sposobnosti, ki jih sicer določa 42. člen Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 34/08, 19/10 in 18/11).

Obenem izjavljamo, da:• naročnik lahko za namene tega javnega naročila pridobi potrdila, ki se

nanašajo zgolj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti, ali nosilci javnih pooblasti, sam

• bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku, naročniku izročili ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno in se ne vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti, ali nosilcev javnih pooblastil.

• vsi dokumenti, ki so predloženi v pričujoči ponudbi, izražajo zadnje stanje ponudnika.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo IZJAVLJAMO, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični. Navedene podatke, ki niso del uradnih evidenc, smo na zahtevo naročnika pripravljeni dokazati s predložitvijo ustreznih dokazil.

S a m os t o jn a p o nu dba: Ponudnik predloži ustrezne izjave ter pooblastiloS k u p n a p o nu dba: Vsak partner v skupni ponudbi predloži ustrezne izjave ter pooblastilo Po nu dba s pod i z v a j a l c i : Ponudnik in vsi podizvajalci predložijo

ustrezne izjave ter pooblastilo

13



IZJAVA O PLAČANIH OBVEZNOSTI DO PODIZVAJALCEV

Izjavljamo, da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev, v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Datum: Žig:Podpis:

14



EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST PONUDNIKA (V PRIMERU SKUPNE PONUDBE MORAJO TO IZJAVO PREDLOŽITI VSI PONUDNIKI – pogoj pod številko 1, 2 in 5 morajo izpolnjevati vsi ponudniki, pogoja pod številko 3 in 4 pa lahko skupni ponudniki izpolnjujejo kumulativno)

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje ekonomske in finančne pogoje za priznanje usposobljenosti za izvedbo predmetnega javnega naročila:

1. da smo na dan oddaje ponudbe uvrščeni najmanj v 5. bonitetni razred (ocena SB 5 ali višja)

2. v zadnjih treh letih (to je od vključno leta 2008 do vključno leta 2010) smo poslovanje zaključili s čistim dobičkom iz poslovanja in hkrati tudi s čistim dobičkom (postavki 8 in 10 v S.BON-1/P obrazcu – str. 6 od 7)

3. v zadnjih treh letih (to je od vključno leta 2008 do vključno leta 2010) je ponudnik razpolagal z lastnimi opredmetenimi sredstvi najmanj v višini 500.000 €

4. v zadnjih treh letih (to je od vključno leta 2008 do vključno leta 2010) je ponudnik na leto v povprečju ustvaril najmanj 1.000.000 € prometa

5. povprečna mesečna plača v letu 2010 na zaposlenca znaša več kot 1.000 € (postavka 33 v S.BON-1/P obrazcu – str. 5 od 7)

Obvezna priloga k temu obrazcu:S.BON-1/P, ki ni starejši od 1.6.2011

Datum: Žig:Podpis:

15



SEZNAM NAJMANJ 10- IH KADROV, KI BODO SODELOVALI PRI IZVEDBI NAROČILA Z NAVEDBO IZOBRAZBENE IN STROKOVNE KVALIFIKACIJE – vsi zaposleni morajo biti v rednem delovnem razmerju pri ponudniku!

Ime in priimekStrokovna izobrazba

Področje dela oz. naziv

delovnegam

esta

Delovne izkušnje s področja

vzdrževanja cest

Odgovorni vodja vzdrževanja: Ime in Priimek Podpis imenovanega odgovornega vodje:

Pr il oga: Reference naštetih strokovnjakov z navedbo vrste opravljenih del v zadnjih treh letih.


16


SEZNAM REFERENC Razpisni obrazec št. 8

Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih treh uspešno opravil primerljiva vzdrževalna dela na cestah pri najmanj petih različnih naročnikih, od tega mora biti najmanj en naročnik oseba javnega prava. Skupna vrednost referenc mora presegati 1.000.000 €.

Naročnik:

Izvajalci:

Datum izvedbe

Kraj izvedbe:

Vrednost posla Vrednost celotnega posla izražena v €

Delež gospodarskega subjekta, ki nastopa v ponudbi v €

Opis posla

Opomba: Po potrebi se obrazec kopira.

Priloga: Ponudnik mora predložiti potrjene originalne reference v originalu za leta izvedbe 2008, 2009, 2010 oz. 2011.


17



IZJAVA O SOLIDNOSTI

Izjavljamo,

1. da smo v zadnjem letu dni pred objavo tega naročila pravočasno izpolnili pogodbenein druge zapadle obveznosti do naročnika,

2. da zoper nas s strani naročnika v zadnjem letu dni pred objavo tega naročila ni bila unovčena garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali garancija za odpravo napak v garancijskem roku,

4. da v ponudbah za naročnika v zadnjem letu dni pred objavo tega naročila ni bilo dokumentov, izjav ali drugih navedb gospodarskega subjekta, ki nastopa v ponudbi, za katere se je izkazalo, da so neresnične ali zavajajoče,

5. da nismo na seznamu ponudnikov z negativnimi referencami, ki ga vodi ministrstvo za finance,

6. da nam pri izvedbah istovrstnih naročil v zadnjem letu dni pred objavo tega naročila ni bila na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (na primer: nestrokovna izvedba, slabša kvaliteta od dogovorjene, …..)


18



IZJAVA O SOGLAŠANJU Z RAZPISNIMI POGOJI

ob oddaji naše ponudbe št. ……………………. z dne ………………………..

Izjavljamo,

1. Da se strinjamo in v celoti ter brez zadržkov sprejemamo vse pogoje, ki so navedeni in zahtevani v dokumentaciji javnega razpisa.

2. Da se strinjamo s tem, da nosimo celotne stroške priprave ponudbe. Izjavljamo, da od naročnika v nobenem primeru ne bomo zahtevali kakršnihkoli povračil stroškov, ki bi nastali v zvezi s prijavo na javni razpis.


19



IZPOLNJENA, PARAFIRANA IN PODPISANA VSAKA STRAN OSNUTKA POGODBE

ZA IZBOR IZVAJALCA ZA VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST

20


NAROČNIK: Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš

in

IZVAJALEC: Naziv: Naslov

skleneta naslednjo

POGODBO ZA LETNO in ZIMSKO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH

LOKALNIH CEST

I. UVODNA DOLOČILA

1. člen

Stranki sporazuma uvodoma ugotavljata:

• da sklepata t o pogodbo na podlagi izvedenega javnega razpisa za oddajo naročila storitev , ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, številka objave ……… … …, z dne ……………, in v katerem je naročnik na podlagi pogojev in merila objavljenih v razpisni dokumentaciji izbral izvajalca kot najugodnejšega ponudnika

• da izbrani izvajalec potrjuje, da sprejema vsebino in pogoje razpisne dokumentacije, saj je z njimi v celoti seznanjen.

II. PREDMET POGODBE

2. člen

Predmet te pogodbe je izvajanje zimskega in letnega vzdrževanja cen po cenah, ki so razvidne iz ponudbe ponudnika št……………… z dne…………….

Okviren obseg del na letnem nivoju znaša:

SKLOP 1: ZIMSKO VZDRŽEVANJE CEST: __________________ €SKLOP 2: LETNO VZDRŽEVANJE CEST: €

Davek na dodano vrednost ni vštet v te cene in se obračunava dodatno.

Za izvajanje te pogodbe veljajo naslednja splošna pravila:1. Vsebina dela je določena v specifikaciji in predračunu ter razpisni dokumentaciji, ki jih

naročnik po obsegu in časovno ne more v naprej določili.2. Količine in vrste storitev po ponudbi izvajalca – ponudbenem predračunu izvajalca

oziroma popisu so okvirne, saj naročnik po obsegu in časovno ne more v naprej določiti po obsegu storitev, ki so predmet tega sporazuma.

3. Naročnik in izvajalec se izrecno dogovorita, da bo naročnik naročal le tiste vrste in količine storitev iz predračuna, ki jih bo dejansko potreboval. Naročnik nikakor ni zavezan k naročilu obsega storitev, ki izhaja iz prejšnega odstavka tega člena.

21


Pooblaščeni predstavnik naročnika naroča izvedbo del po elektronski pošti, telefonu, telefaksu ali ustno. Osnova za izvajanje zimske službe je program zimske službe, pri letnem vzdrževanju pa program letnega vzdrževanja, ki ga skupaj z izbranim izvajalcem pripravi naročnik.

Izvajalec se obvezuje, da bo glede na naravo dela naročena dela izvedel pravočasno, oz. najkasneje v 14 dneh od dne prejema naročila. Nujna dela za varnost prometa ali elementarnih nesreč je izvajalec dolžan izvesti takoj po prejemu naročila.

Podroben popis predmeta s cenami je razviden iz ponudbenega predračuna in popisa del, ki sta prilogi k tej pogodbi.

III. OBVEZNOSTI IZVAJALCA IN NAROČNIKA DO PODIZVAJALCEV

3. člen

Poleg izvajalca sodeluje(jo) pri izvedbi del tudi naslednji podizvajalec(i):

1. "firma", "naslov firme", "kraj", "matična številka", "davčna številka" in "transakcijski račun"

2. ……………………………………………………..

Podizvajalec(i) bo(do) na podlagi te pogodbe o izvedbi predmetnega javnega naročila, v okviru prevzetih del izvedel(i): (ČE JE VEČ PODIZVAJALCEV LOČITI ZA VSAKEGA POSEBEJ!)

"vrsta del(a), "predmet", "količina", "vrednost", "kraj" in "rok izvedbe del(a)".

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcu(em) za njegovo(njihova) opravljeno(a) delo(a).

Naročnik je dolžan namesto glavnega izvajalca poravnati podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca, za kar podizvajalec predloži pisno soglasje, ki je sestavni del pogodbe.

Izvajalec je dolžan svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojega(jih) podizvajalca(ev), ki jih je predhodno potrdil.

Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi predmetnega javnega naročila zamenja podizvajalec ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v roku 5 dni po spremembi predložiti:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu;- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu

podizvajalcu in- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

IV. CENE STORITVE VZDRŽEVANJA

22


4. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo storitev vzdrževanja, ki je predmet te pogodbe in njegove ponudbe opravljal naročniku po ponujenih cenah vzdrževanja in predloženem ceniku.

Ponujene cene vzdrževanja in cene – urne postavke – iz prvega odstavka tega člena vsebujejo vse stroške vezane na posamezno vrsto storitve vzdrževanja (kot na primer: vrednost količin oziroma presežnih in nepredvidenih del, vse stroške, popuste, rabate, izvajalčeve materialne stroške in davek na dodano vrednost). Naročnik ni dolžan izvajalcu povrniti stroškov, ki bi nastali iz naslova nepoznavanja pogojev dela. Izvajalec izrecno potrjuje, da je seznanjen s popisom del, po katerem bo dela izvajal in se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, nepopolnega in/ali neustreznega popisa, ter se zavezuje, da bo tovrstne pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške, ne da bi zaradi tega trpel rok izvedbe storitev po tej pogodbi, na način, ki ga bo predhodno uskladi z naročnikom.

Izvajalec zagotavlja naročniku fiksne cene – urne postavke – iz prvega odstavka tega člena najmanj za obdobje enega leta od dneva sklenitve pogodbe z edino izjemo: če izvajalec storitev, ki so predmet te pogodbe, kadarkoli v času veljavnosti te pogodbe ponuja po cenah, ki so nižje od cen, določenih v predračunu, je izvajalec dolžan takšno blago naročniku ponuditi po teh nižjih cenah. O navedenih nižjih cenah je izvajalec dolžan naročnika predhodno opozoriti in obvestiti. Po tem obdobju se cena lahko spremeni, vendar ne več kot 1x na leto, največ do uradnega indeksa rasti cen na drobno. Spremembe cene – urne postavke – je mogoča samo po predhodnem pisnem in obrazloženem obvestilu izvajalca in po danem soglasju s strani naročnika. Ob dogovorjeni spremembi cen bosta naročnik in izvajalec sklenila aneks k tej pogodbi.

Izjemoma je sprememba cene – urne postavke – mogoča tudi več kot enkrat v letu, vendar samo iz objektivnih in na podlagi veljavnih predpisov utemeljenih razlogov, ki jih je dolžan izvajalec pisno predstaviti naročniku in ob predhodnem soglasju naročnika.

V. DODATNA DELA

5. člen

V primeru, da bi naročnik tekom trajanja te pogodbe potreboval dodatne storitve vzdrževanja, ki niso predmet te pogodbe, pa bi te storitve predstavljale povečan obseg dela ali nove storitve vzdrževanja, ki so podobne ali enake storitvah vzdrževanja, ki so predmet te pogodbe, bo z izvajalcem le-te dogovoril. V navedenem primeru bosta naročnik in izvajalec dogovorila ceno za take storitve vzdrževanja in dodatne storitve vzdrževanja uredila z aneksom k tej pogodbi v skladu z določili ZJN-2. Vsi ostali pogoji vezani na izvajanje storitev vzdrževanja veljajo iz te pogodbe.

Izvajalec nepredvidenih del ali storitev vzdrževanja, ki niso predmet te pogodbe, teh ne sme opraviti brez predhodnega dogovora z naročnikom in ob soglasju naročnika. O kakršnih koli nepredvidenih delih mora izvajalec takoj pisno obvestiti naročnika in mu brez predhodnega poziva s strani naročnika dostaviti predračun teh del.

Dodatnih del, ki niso opredeljena s to pogodbo, izvajalec ne sme začeti izvajati brez predhodnega soglasja naročnika.

V primeru dodatnih, več (presežnih) del in nujnih nepredvidenih del velja cena na enoto, 23


vključno s popusti na enoto tudi za ta dela.

Dela, ki v tej pogodbi niso zajeta, vendar so po svoji naravi nujna za normalni potek del, naročnik ne priznava za dodatna in nepredvidena dela, saj bi izvajalec moral zanje vedeti že pri proučitvi razpisne dokumentacije. Ta dela je izvajalec dolžan izvesti na svoje stroške. Ta dela je izvajalec dolžan izvesti na svoje stroške.

VI. PLAČILNI POGOJI

6. člen

Stranki sporazuma soglašata, da bo izvajalec izstavljal naročniku račune za opravljene storitve vzdrževanja na naslednji način:1. račune, ki se nanašajo na storitve, ki se opravljajo mesečno oziroma večkrat v

mesecu bo izvajalec izstavljal do 15. dne v mesecu za dela, opravljena v preteklem mesecu,

2. račune, ki se nanašajo na storitve, ki se opravljajo v daljših časovnih obdobjih, bo izvajalec izstavljal po vsaki opravljeni storitve;

K vsakemu izstavljenemu računu bo izvajalec priložil specifikacijo opravljenega dela, ki bo omogočala nadzor nad opravljenim delom na katerega se bo nanašal račun.

VII. PLAČILO

7. člen

Izvajalec je obvezen dostaviti situacijo v roku petnajstega (15) dni po opravljeni storitvi oz. do 15. v mesecu za pretekli mesec, če traja delo več mesecev. Naročnik je dolžan situacijo plačati v roku trideset (30) dni od uradnega prejema na Občini Mengeš, s tem, da jo je dolžan potrditi v roku osmih (8) dni, v nadaljnjih (22) dneh pa plačati

V kolikor naročnik računa ne bo plača v dogovorjenem roku, ima dobavitelj pravico obračunati zamudne obresti skladno z zakonom.

VIII. IZVAJALNE STORITEV VZDRŽEVANJA

8. člen

Naročnik se obvezuje dati izvajalcu:• vse potrebne podatke o lokacijah izvajanja posamezne vrste storitev vzdrževanja in

predmetih ter objektih vzdrževanja (vodenje dnevnika in knjiga izmer)• vse ostale podatke, ki so potrebne za izvedbo naročila• naročnik bo izvajalca redno obvešča o vseh spremembah, ki so vezane na storitev

vzdrževanja, ki so predmet te pogodbe, v koliko bi do le-teh prišlo tekom izvajanja naročila.

Izvajalec se obvezuje:- izvršiti dela točno po navodilih naročnika, predračunu ter drugih pogojih razpisne

dokumentacije solidno, kvalitetno in strokovno pravilno,- da bo storitev vzdrževanja, ki je predmet te pogodbe izvajal na območju občine

Mengeš,- da bo storitev vzdrževanja izvajal v skladu z zahtevami naročnika in določbami 2. člena

24


te pogodbe,- da bo storitev vzdrževanja izvajal redno, kvalitetno in v dogovorjenih rokih,- da bo dosledno upošteval tehnične, stroškovne, organizacijske in druge standarde in

normative za opravljanje teh del,- da upošteva strokovno-tehnične in razvojen naloge, ki izhajajo iz občinskega

razvojnega programa na področju cestnega gospodarstva,- da izvajanje dejavnosti stalno prilagaja sodobnim standardom,- da spoštuje predpise, ki urejajo to področje,- da sodeluje pri pripravi letnega programa vzdrževanja cest in prometnih površin- da sodeluje pri pripravi izvedbenega programa zimske službe,- da naročniku posreduje tehnične podatke za dopolnjevanje in ažuriranje katastra

kategoriziranih občinskih cest,- da naročnik obvešča o morebitnih kršitvah določil soglasij,- da pred pričetkom posameznih opravil obvesti nadzor o pričetku in lokaciji

vzdrževalnih del,- da vodi dnevnik del vzdrževanja cest, za prometno signalizacijo pa tudi slikovne priloge

(slika mesta postavitve, datum in čas postavitve),- da vodi dnevnik pregleda cest,- da omogoča strokovni ter finančni nadzor nad kakovostjo in zakonitostjo dela,- da začasnim situacijam priloži poročilo s fotodokumentacijo, iz katerega je razviden

obseg opravljenih del na posameznem odseku ceste po posamezni kategoriji ceste,- da dela, od katerih je odvisna varnost cestnega prometa in dela, ki preprečijo škodo ali

nevarnost, opravi nemudoma in o tem obvesti naročnika v najkrajšem možnem času,- da izvaja dodatna opravila izven te pogodbe, ki mu jih naloži naročnik, če tako narekuje

javna korist, po cenah iz ponudbe,- da naročnika samoiniciativno obvešča o vsem, kar je povezano z izvajanjem

obravnavane javne službe in izpolnjevanjem te pogodbe,- da zagotavlja, da bo vsa javna in zasebna lastnina, ki bi bila zaradi izvajanja

vzdrževalnih del uničena ali poškodovana, vrnjena v prvotno stanje oziroma, da bo škoda poravnana:

- da ima zavarovano odgovornost za škodo, ki bi jo pri opravljanju vzdrževalnih del povzročil ljudem ali premoženju, kar dokaže, ki bi jo pri opravljanju vzdrževalnih del povzročil ljudem ali premoženju, kar dokaže z zavarovalno polico, ki jo predloži naročniku v roku 30 dni po podpisu pogodbe;

- da v roku 10 dni po podpisu pogodbe naročniku predložil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV. Ta garancija velja najkasneje do vključno 90 dni dalj od roka, kot je določen v razpisni dokumentaciji;

- da bo ves čas trajanja te pogodbe upošteval vsa navodila naročnika v zvezi s storitvijo vzdrževanja.

IX. ODGOVORNE OSEBE

9. člen

S strani naročnika je odgovorna oseba : ………………………………

S strani izvajalca je odgovorna oseba : ………………………………

25


X. POGODBENA KAZEN

10. člen

V primeru, da izvajalec po svoji krivdi obveznosti te pogodbe ne izpolni v dogovorjenem roku ali v sporazumno podaljšanem roku, lahko naročnik izvajalcu za vsak dan zamude zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,1% skupne vrednosti te pogodbe, vendar v skupni vrednosti največ 5% skupne vrednosti. Navedena pravica naročnika ne vpliva na zahtevo naročnika po izpolnitvi obveznosti.

V primeru, da izvajalec po svoji krivdi obveznosti sploh ne izpolni, lahko naročnik izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen v višini 10 % skupne vrednosti te pogodbe. Naročnik bo izvajalca obvestil, ali zahteva izpolnitev obveznosti ali plačilo pogodbene kazni, če dobavitelj obveznosti ne bi izpolnil.

Pogodbena kazen se obračuna bodisi z mesečno situacijo, bodisi s končnim obračunom. Stranki te pogodbe soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazni ni pogojena z nastankom škode naročniku.

Ne glede na prejšnje odstavke tega člena izvajalec odgovarja naročniku za vso škodo, ki bi jo povzročil naročniku ali tretjim osebam kot tudi za stroške, ki bi jih naročnik utrpel zaradi pomanjkljivo ali nepravilno opravljenih del.

XI. REKLAMACIJA

11. člen

Če naročnik ugotovi, da storitev vzdrževanja ni v skladu s to pogodbo ali se izvajajo dela, ki jih izvajalec predhodno ni dogovoril z naročnikom, bo uveljavljal reklamacijo. Vsako pisno reklamacijo mora izvajalec rešiti najpozneje v roku 3 dni po njenem prejemu. O rešitvi reklamacije je izvajalec dolžan pisno obvestiti naročnik. Stroške reklamacije krije izvajalec.

XII. ODSTOP OD POGODBE

12. člen

Naročnik je prost zaveze po tem sporazumu, v kolikor nastopijo okoliščine, zaradi katerih bo naročnik odstopil od te pogodbe. Okoliščine, ki lahko privedejo do odstopa so zlasti:

- neizpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti v skladu z Zakonom o javnem naročanju,

- prenehanje poslovanja izvajalca oziroma postane insolventen, če je v postopku prisilne poravnave, če je kot pravna oseba sprejel sklep o zapiranju gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če je nad njim uveden stečajni postopek ali če se proti izvajalcu sproži podobno dejanje zaradi izvajalčevega dolga,

- neustrezno izpolnjevanje določil tega sporazuma,- izvajanje storitve vzdrževanja, ki ne ustreza dogovorjenemu ali če storitev

vzdrževanja ni kvalitetno opravljena ali ni opravljena v dogovorjenih rokih,- izvaja dela v nasprotju z medsebojno pogodbo, zakoni in podzakonskimi predpisi in če

očitno krši ta pogodba na način, da je ogroženo premoženje in zdravje občanov,- prekine z deli brez upravičenega vzroka ali brez predhodnega soglasja

26


naročnika,- neupoštevanje reklamacij, ki jih poda naročnik- neupoštevanje dogovorjenih cen – urnih postavk ali samovoljno povečanje cen –

urnih postavk za posamezno vrsto storitev vzdrževanja.Naročnik bo v primeru odstopa od tega sporazuma o tem pisno obvestil izvajalca in sicer v roku 15 dni pred nameravano prekinitvijo sporazuma, razen v primeru prve in druge alinee prvega odstavka tega člena, ko ima naročnik pravico takoj odstopiti od te pogodbe.

V primeru neizpolnjevanja določil tega sporazuma s strani naročnika, ki se nanaša na plačilo opravljenih del vezanih na storitev vzdrževanja, ima izvajalec pravico odstopiti od tega sporazuma, o čemer mora pisno obvestiti naročnika, in sicer najmanj tri mesece pred nameravano prekinitvijo sporazuma.

Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena lahko katera koli stranka te pogodbe brez razloga odstopi od te pogodbe. V tem primeru mora stranka sporazuma, ki od njega odstopa o tem pisno obvestiti nasprotno stranko, in sicer najmanj tri mesece pred nameravanim odstopom.

13. člen

Ta pogodba se sklepa z veljavnostjo 4 leta.

XIV. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

14. člen

V primeru, da kdo v imenu ali na račun naročnika, odgovorne osebe naročnika, drugega predstavnika naročnika ali odgovorne osebe za oddajo javnega naročila pri naročniku, obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbenistranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je ta pogodba nična.

XV. REŠEVANJE SPOROV

15. člen

Stranki sporazuma bosta morebitne spore nastale pri izvrševanju tega sporazuma reševale sporazumno, v nasprotnem primeru bo o sporu odločalo pristojno stvarno in krajevno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

27


XVI. DRUGE DOLOČBE

16. člen

Ob podpisu te pogodbe oziroma najkasneje v roku 10 dni po podpisu je izvajalec dolžan izročiti naročniku skladno z razpisno dokumentacijo garancijo za dobro izvedbo del, v nasprotnem primeru ta pogodba ne stopi v veljavo. Vsako vnovčenje bančne garancije je izvajalec na naročnikovo zahtevo dolžan nadomestiti z enakovredno novo bančno garancijo v roku naslednjih osmih dni. Če izvajalec ne izpolni navedene obveznosti, lahko naročnik to pogodbo razdre.

Vsaka od strank sporazuma lahko predlaga spremembe tega sporazuma, ki se dogovorijo in uredijo v obliki aneksa k tej pogodbi.

Izvajalec se zavezuje, da bo vse podatke poslovnega in zaupnega značaja, do katerih bo imel dostop pri izvrševanju te pogodbe, varoval kot poslovno skrivnost in tajnost tako tekom trajanja te pogodbe kot tudi po prenehanju njegove veljavnosti.

17. člen

Ta pogodba je sestavljena v štirih (štirih) enakih izvodih, od katerih ima vsak značaj izvirnika in od katerih vsaka od strank sporazuma prejme po dva (2) izvoda.

18. člen

Glede vprašanj, ki jih ta pogodba ne ureja se smiselno uporabljata razpisna dokumentacija naročnika in ponudba izvajalca, določila Obligacijskega zakonika in predpisov, ki urejajo področje predmeta te pogodbe.

Datum:

IZVAJALEC: NAROČNIKObčina Mengeš

28



SPECIFIKACIJA CENE PREDRAČUN STORITEV

Predračun del je izdelan na podlagi popisa del in sicer:

SKLOP 1: ZIMSKO VZDRŽEVANJE CEST €


SKUPAJ SKLOP 1 €

SKLOP 2: LETNO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST €

2A_ODVOD N J AVA N J E € 2 B K O Š N J A I N OBSE K AVA N J E € 2 C P O M E T A N J E C E S T I Š Č A I N P L O ČN I K OV € 2D_ V Z D R Ž E VA N J E C E S T I Š Č A I N OB J E KT OV _ € 2 E _O B N O VA T A L N E S I G N A L I Z A C IJ E € 2 F _ Z A M E N J AVA V E R T I K A L N E S I G N A L I Z A C IJ E € 2G_DE L AV C I € 2 H _ S T RO JI € 2I_ VO Z I L A € 2J_ G R A D B E N I M A T E R I A L € 2 K _ C E S T N E Z APORE € S K U P A J S K L O P 2 €

SKUPAJ SKLOP 2 OZ. PODSKLOP Z OZNAKO €


SKUPAJ €


29


Razpisni obrazec 13

BANČNA GARANCIJA ALI KAVCIJSKO ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE

Naziv banke:

Kraj in

Datum:

Upravičenec izjave: OBČINA MENGEŠ, Slovenska cesta 30, Mengeš

Garancija št.:

V skladu z javnim razpisom, objavljenim na Portalu javnih naročil, št. …………….. z dne ……………………………… za LETNO in ZIMSKO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST za potrebe naročnika – upravičenca je ponudnik …………………………. dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu preskrbeti naročniku bančno garancijo v vrednosti =10.000,00 EUR.

Banka se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih:a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedeno v

ponudbi alib) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju

njegove ponudbe:- ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudniku- ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom.

Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in navade, za kateri primer ali primera gre.

Zahtevek za vnovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:1. originalno pismo za vnovčitev garancije v skladu z zgornjim odstavkom in2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za

unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in3. original Garancije št. ………./ ….

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

30


Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem razpisu in (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani ponudnik sklene pogodbo z naročnikom in mu izroči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vendar pa najkasneje do izteka roka veljavnosti ponudbe.

Če od vas ne prejemamo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do ……………………… ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena. Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v…………………

Kraj, dne…………………… Žig Podpis banke

31


Razpisni obrazec 14

IZJAVA BANKE ALI ZAVAROVALNICE O IZDAJI GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Naziv banke:

Kraj in

Datum:

Upravičenec izjave: OBČINA MENGEŠ, Slovenska cesta 30, Mengeš

V skladu s pogodbo ……………………………… (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjene med upravičencem (naziv naročnika javnega naročila) Občina Mengeš, Slovenska cesta 30,Mengeš in …………………………………. ……………………………………….(naziv izvajalca)

za izvedbo ……………………………………………………….…(predmet pogodbe)

v vrednosti .……………….. EUR je izvajalec dolžan opraviti naslednjo storitev:

LETNO in ZIMSKO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST

v skupni vrednosti ....................... EUR (z besedo: …………………………..………….)

v roku …………………………………….………….

v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.

(datum, dni, mesecev)

32


Na zahtevo izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali 10 % pogodbene vrednosti, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi.

Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če opravljena storitev tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:4. originalno pismo za unovčitev garancije v skladu z zgornjim odstavkom in5. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za

unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in6. original Garancije št. ………./ ……

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja najkasneje do …………… Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo upravičenec kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v……………………… .

Kraj, dne Žig Podpis banka

33


Razpisni obrazec 15

IZJAVA PONUDNIKA O NEPOVEZANOSTI

IZJAVLJAMO,

da nismo izdelali oz. sodelovali z izdelovalci pri izdelavi razpisne dokumentacije tega javnega razpisa; prav tako izdelovalci razpisne dokumentacije niso sodelovali z nami pri pripravi ponudbe.

Datum: Žig:Podpis:

34


Razpisni obrazec 16

IZJAVA O SEZNANJENOSTI S STANJEM STVARI

IZJAVLJAMO,

da smo v celoti seznanjeni s stanjem v zvezi z razpisanimi deli in da lahko razpisana dela izvedemo po zahtevah javnega razpisa.

Ponudnik/naziv:

Naslov:


35


Razpisni obrazec 17

IZJAVA PONUDNIKA, DA NAROČNIK POPRAVI RAČUNSKE NAPAKE

Kot ponudnik dovolimo naročniku, da popravi računske napake v ponudbi, v kolikor bi bile ugotovljene pri računskem preverjanju.

Ponudnik/naziv: Naslov:


36



PODATKI O PONUDBI (Razpisni obrazec št. 18)

ZA LETNO in ZIMSKO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CESTJavni razpis objavljen na Portalu javnih naročil št.

Naziv in naslov ponudnika:

1. Krovna izjava ponudnika (razpisni obrazec št. 1) DA NE

2. Predstavitev ponudnika (razpisni obrazec št. 2) DA NE

3. Ponudba (razpisni obrazec št. 3) DA NE

4. Izjava o sposobnosti ponudnika skupaj s pooblastilom (razpisni obrazec št. 4)

DA NE

5. Izjava o plačanih obveznosti do podizvajalcev (razpisni obrazec št. 5) DA NE

6. Ekonomska in finančna sposobnost ponudnika (razpisni obrazec št. 6) DA NE

7. Seznam kadrovskega osebja (razpisni obrazec št. 7) DA NE

8. Seznam gradenj (razpisni obrazec št. 8) DA NE

9. Izjava o solidnosti (razpisni obrazec št. 9) DA NE

10. Izjava o soglašanju z razpisnimi pogoji (razpisni obrazec št. 10) DA NE

11. Izpolnjena, parafirana in podpisana vsaka stran vzorca pogodbe (razpisni obrazec št. 11)

DA NE

12. Specifikacija cene – predračun storitev (razpisni obrazec št. 12) DA NE

13. Bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe (razpisni obrazec št. 13 )

št. 14)

DA NE

14. Izjava banke ali zavarovalnice o izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih (razpisni obrazec št. 14 )

DA NE

15. Izjava ponudnika o nepovezanosti (razpisni obrazec št. 15) DA NE

16. Izjava o seznanjenosti s stanjem stvari (razpisni obrazec št. 16) DA NE

17. Izjava ponudnika, da naročnik popravi računske napake (razpisni obrazec št. 17)

DA NE

18. Podatki o ponudbi (razpisni obrazec št. 18) DA NE

PONUDBA FORMALNO POPOLNA DA NE

37

Documents

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - menges.si DOKUMENTACIJA.d… · Web viewda vodi dnevnik pregleda cest, da omogoča strokovni ter finančni nadzor nad kakovostjo in zakonitostjo