Upload
dangbao
View
215
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
Občina Šentilj
Maistrova ulica 2
2212 Šentilj v Slov goricah
Številka 430-932018-4062
Datum 26 9 2018
DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA
Izvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski
sezoni 20182019 in 20192020
VSEBINA
SPLOŠNI DEL
minus NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE
PONUDBENI DEL
minus Ponudba (OBR-1)
minus Podizvajalec (OBR -1A)
minus Predračun (OBR-2)
minus Pisno soglasje ponudnika za odpravo računskih napak (OBR-2A)
minus Reference (OBR-3 OBR-3A)
minus Izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-4)
minus Seznam tehničnih kapacitet (OBR-5)
minus Seznam kadra ponudnika (OBR-6)
minus Potrditev ogleda lokacije (OBR-7)
minus Vzorec okvirnega sporazuma (OBR-8)
minus ESPD (OBR-9)
minus Dokazila ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev iz 10 točke II poglavja te dokumentacije
(v kolikor ni vse razvidno iz ESPD)
minus Bianco menica z menično izjavo za resnost ponudbe (OBR-10)
minus Menična izjava za dobro izvedbo del (OBR-11)
PRILOGE
- Seznam javnih poti in javnih površin za izvajanje zimske službe na območju občine
Šentilj
- Karta javnih poti
2
NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE
I SPLOŠNO
1 Podatki o naročniku
Občina Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v Slov goricah
2 Vrsta postopka
Naročnik bo v skladu s 47 členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št 912015 v
nadaljevanju ZJN-3) izvedel postopek naročila male vrednosti
3 Predmet naročila
Predmet javnega naročila je izvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v
občini Šentilj za obdobji 20182019 in 20192020
Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil okvirni sporazum za zimski sezoni 20182019 in
20192020 Okvirni sporazum bo naročnik sklenil z enim ponudnikom Obseg izvajanja zimske
službe je razviden iz seznama javnih poti in javnih površin
Ponudnik mora izvesti predmet javnega naročila skladu s pravili stroke in navodili naročnika
Ponudnik se zavezuje da bo pri izvedbi javnega naročila upošteval obveznosti ki izhajajo iz
predpisov o varstvu zaposlenih in ureditvi delovnih pogojev Ponudnik mora upoštevati da je
širina javnih poti od 25 do 5 metrov in da je pluženje ne glede na širino javne poti dvosmerno
razen v primeru raquoslepihlaquo ulic oz ko širina javne poti ne dovoljuje obračanja vozila
Zahteve naročnika v zvezi s predmetom naročila so razvidne iz Predračuna (OBR-2) in popis
javnih poti in površin pa iz Seznama javnih poti in javnih površin za izvajanje zimske službe na
območju občine Šentilj ki sta del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila Zimska
služba se izvaja v skladu s Pravilnikom o rednem vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS št
3816) in drugimi relevantnimi predpisi Ponudnik mora ves čas trajanja izvajanja storitev
zimske službe zagotavljati reakcijski oz odzivni čas v trajanju največ 30 minut od poziva
pooblaščenih predstavnikov naročnika Ponudnik mora prav tako zagotavljati dežurstvo in
pregledniško službo ves čas trajanja zimske službe vse skupaj v obsegu po dogovoru z
naročnikom
4 Sodelovanje
Kot ponudnik lahko v tem postopku javnega naročanja konkurira vsaka pravna ali fizična
oseba ki je registrirana za dejavnost ki je predmet tega javnega naročila in ima za opravljanje
te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja za izvedbo tega javnega naročila in ima kadrovske
zmogljivosti za izvedbo tega javnega naročila
Ponudnik mora zagotavljati dežurstvo in pregledniško službo z ustreznim kadrom ves čas
trajanja zimske službe
Ponudnik lahko predloži največ eno ponudbo
3
41 Tuji ponudniki
Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem
v Republiki Sloveniji
Ponudniki ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji morajo predložiti dokazila o izpolnjevanju
pogojev iz točke 10 II poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila
Če država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja zahtevanih dokazil iz točk 1011 in
1012 in 1014 II poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali če ti ne
zajemajo vseh primerov iz točk 1011 1012 in 1014 II poglavja te dokumentacije v zvezi
z oddajo javnega naročila lahko ponudnik da zapriseženo izjavo Če ta v državi v kateri ima
ponudnik svoj sedež ni predvidena pa lahko ponudnik da izjavo določene osebe dano pred
pristojnim sodnim ali upravnim organom notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko
organizacijo v matični državi te osebe ali v državi v kateri ima ponudnik sedež
42 Podizvajalci
Ponudnik lahko predmetno javno naročilo izvede s podizvajalci V primeru da bo ponudnik
javno naročilo izvedel s podizvajalci mora v ponudbi
- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila ki namerava oddati v
podizvajanje
- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev
- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev skladu z 79 členom ZJN-3 ter
- predložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo če podizvajalec to zahteva
V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci je potrebno v ponudbi podizvajalec (OBR-
1A) navesti vse podizvajalce (kontaktne podatke in zakonite zastopnike) za vsak del naročila
ki ga bo izvedel posamezni podizvajalec (predmet vrednost teh del)
V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo se šteje da je neposredno plačilo
podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca Kadar namerava
ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem ki zahteva neposredno plačilo mora
- glavni izvajalec v okvirnem sporazumu pooblasti naročnika da na podlagi potrjenega
računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu
- podizvajalec predložiti soglasje na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika
poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika
- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca ki
ga je predhodno potrdil
Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno naročnik od glavnega izvajalca zahteva da
mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno
izjavo in pisno izjavo podizvajalca da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve
oziroma dobavljeno blago neposredno povezano s predmetom javnega naročila
Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje naročnika obvestiti o
morebitnih spremembah informacij iz prvega in drugega odstavka te točke in poslati
4
informacije o novih podizvajalcih ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje gradnje in sicer
najkasneje v petih dneh po spremembi V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni
izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz prvega in drugega
odstavka te točke
Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem mora pogoje iz točke
101 II poglavja te dokumentacije izpolnjevati tudi podizvajalec ki sodeluje pri izvedbi
javnega naročila
Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega
podizvajalca tudi če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi
podizvajalec ne izpolnjuje pogojev ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo
javnega naročila Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega
izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga
43 Skupna ponudba
Skupine gospodarskih subjektov ne morejo predložiti skupne ponudbe
5 Pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila
Pojasnila o vsebini dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila se lahko zahtevajo le v
pisni obliki preko Portala javnih naročil Pojasnila bodo posredovana na Portal javnih naročil
Če ponudnik zahteva v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma v
zvezi s pripravo ponudbe kakršno koli dodatno pojasnilo mora zanj zaprositi do vključno 28
9 2018 do 1200 ure
Naročnik bo dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo objavil na Portalu javnih naročil
najpozneje do 1 10 2018 do 1200 ure pod pogojem da je bila zahteva posredovana
pravočasno
6 Dopolnitev in spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila
Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega
naročila V primeru da bo naročnik v roku za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil
dokumentacijo bo to objavil na Portalu javnih naročil
Po poteku roka za prejem ponudb naročnik ne bo spreminjal ali dopolnjeval dokumentacije v
zvezi z oddajo javnega naročila
V primeru da bo naročnik spremenil ali dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega
naročila bo glede na obseg in vsebino sprememb ustrezno podaljšal rok za predložitev
ponudb
Rok za predložitev ponudb bo naročnik podaljšal tudi v primeru
5
minus če iz kakršnega koli razloga dodatne informacije čeprav jih je ponudnik pravočasno
zahteval niso bile predložene najpozneje štiri dni pred iztekom roka za prejem ponudb
iz razloga nujnosti pa najpozneje dva dni pred iztekom roka za prejem ponudb
minus če je bila dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila bistveno spremenjena
pozneje kot šest dni pred iztekom roka za prejem ponudb oziroma s skrajšanimi roki iz
razloga nujnosti pa pozneje kot štiri dni pred iztekom roka za prejem ponudb
Informacije ki jih posreduje naročnik ponudnikom na Portalu javnih naročil ali prek njega se
štejejo za spremembo dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega
naročila če iz vsebine informacij izhaja da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija
ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji
Če dodatne informacije niso bile pravočasno zahtevane ali je njihov pomen pri pripravi ponudb
zanemarljiv podaljšanje roka ni potrebno
S premaknitvijo roka za prejem ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnika vežejo
na nove roke ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb
7 Zaupnost podatkov in postopka
Podatki ki jih je ponudnik upravičeno označil za zaupne bodo uporabljeni samo za namen
javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven pooblaščenih oseb naročnika ki so
zadolžene za izvedbo predmetnega javnega naročila (komisija za vodenje javnega naročila)
Kot zaupne podatke lahko ponudnik označi dokumente ki vsebujejo osebne podatke pa ti
niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni ter druge poslovne
podatke v skladu z 39 in 40 členom ZGD-1 Kljub navedenemu naročnik opozarja da so javni
podatki specifikacije ponujenega blaga storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije cena
na enoto vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki ki
bodo vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril
Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji ki bodo imeli
v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami zapisano raquoZAUPNOlaquo pod tem napisom pa bo
podpis osebe ki je podpisala ponudbo Če naj bo zaupen samo določen podatek v dokumentu
mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo v vrstici ob desnem robu pa mora biti izpisano
raquoZAUPNOlaquo Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov ki ne bodo označeni kot je zgoraj
navedeno
8 Prevzem razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani naročnika wwwsentiljsiaktualne-
uradne-objave
6
II PONUDBA
1 Jezik
Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku
Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku Vsa dokazila za izpolnjevanje
sposobnosti ki so v tujem jeziku morajo biti prevedena v slovenski jezik Ponudnik priloži v
ponudbeni dokumentaciji original dokumenta v tujem jeziku zraven pa slovenski prevod
dokumenta
Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni da je potrebno del ponudbe ki ni
predložen v slovenskem jeziku prevesti v slovenski jezik lahko od ponudnika zahteva da to
stori na lastne stroške ter mu za to določi ustrezen rok Za presojo spornih vprašanj se vedno
uporablja razpisna dokumentacija v slovenskem jeziku in ponudba v slovenskem jeziku če pa
je bila dokumentacija ali del dokumentacije podan v tujem jeziku pa tuji jezik
2 Dopustnost ponudbe
Dopustna bo tista ponudba ki jo bo predložil ponudnik za katerega ne obstajajo razlogi za
izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje njegova ponudba ustreza potrebam in
zahtevam naročnika določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo
javnega naročila ki je prispela pravočasno pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali
korupcija naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev
naročnika
Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila ki so
navedena na posameznem obrazcu
Če bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija ki jo mora predložiti ponudnik
nepopolne ali napačne oziroma če bodo posamezni dokumenti manjkali bo naročnik zahteval
da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali jih dopolni popravi ali
pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo pod pogojem da je takšna zahteva popolnoma
skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti Naročnik od ponudnika zahteva
dopolnitev popravek spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le kadar določenega dejstva
ne more preveriti sam Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev popravek ali
pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente
ponudbe katerih obstoj pred iztekom roka določenega za predložitev ponudbe je mogoče
objektivno preveriti Če ponudnik ne bo predložil manjkajočega dokumenta ali ne bo dopolnil
popravil ali pojasnil ustrezne informacije ali dokumentacije bo naročnik ponudbo takega
ponudnika izločil
Ponudnik mora v ponudbi predložiti izpolnjene podpisane in žigosane naslednje dokumente
minus Ponudba (OBR-1)
minus Podizvajalec (OBR -1A)
minus Predračun (OBR-2)
minus Pisno soglasje ponudnika za odpravo računskih napak (OBR-2A)
minus Reference (OBR-3 OBR-3A)
7
minus Izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-4)
minus Seznam tehničnih kapacitet (OBR-5)
minus Seznam kadra ponudnika (OBR-6)
minus Potrditev ogleda lokacije (OBR-7)
minus Vzorec okvirnega sporazuma (OBR-8)
minus ESPD (OBR-9)
minus Dokazila ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev iz 10 točke II poglavja te dokumentacije
(v kolikor ni vse razvidno iz ESPD)
minus Bianco menica z menično izjavo za resnost ponudbe (OBR-10)
minus Menična izjava za dobro izvedbo del (OBR-11)
Naročnik si pridržuje pravico preveriti resničnost vseh podatkov Če naročnik podatkov ne bo
mogel preveriti jih ne bo upošteval
3 Izpolnitev in priprava ponudbe
Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana s čitljivo pisavo ki se je
ne da izbrisati brez posebnih sredstev za brisanje Vsebine obrazcev izjav listin in
dokumentov ni dovoljeno spreminjati
Vse obrazce je treba izpolniti podpisati in žigosati
4 Listine v ponudbi
Starost dokumentov ne sme presegati roka kot ga določajo posamezne določbe te
dokumentacije V tistih primerih kjer starost dokumentov ni določena morajo le-ti izkazovati
pravno relevantno stanje ponudnika na dan določen za predložitev ponudb
5 Rok in način predložitev ponudbe
Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu
httpsejngovsieJN2 v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega
sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN PONUDNIKI (v
nadaljevanju Navodila za uporabo e-JN) ki je priloga razpisni dokumentaciji in objavljen na
spletnem naslovu httpsejngovsieJN2
Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu
httpsejngovsieJN2 v skladu z Navodili za uporabo e-JN Če je ponudnik že registriran v
informacijski sistem e-JN se v aplikacijo prijavi na istem naslovu
Za oddajo overitelja izdano digitalno potrdilo SIGEN-CA (wwwsigen-casi) POŠTAreg ponudb
je zahtevano eno od s strani kvalificiranega CA (postarcapostasi) HALCOM-CA
(wwwhalcomsi) AC NLB (wwwnlbsi)
Ponudba se šteje za pravočasno oddano če jo naročnik prejme preko sistema e-JN
httpsejngovsieJN2 najkasneje do 5 10 2018 do 1000 ure Za oddano ponudbo se šteje
ponudba ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom raquoODDANOlaquo
8
Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni Če ponudnik
v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne se šteje da ponudba ni bila oddana in
je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem
sistemu e-JN spremeni je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba
Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati
Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na
naslednji povezavi
httpsejngovsiponudbapagesaktualnoaktualno_javno_narocilo_podrobnoxhtmlzadevaI
d=4245
6 Popravljanje napak
Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb ali dodatkov razen tistih ki so potrebni za
popravilo ponudnikovih napak V takem primeru mora popravke parafirati oseba ali osebe ki
so podpisniki ponudbe
7 Dopustne dopolnitve ponudbe
Če bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija ki jo mora predložiti ponudnik
nepopolne ali napačne oziroma če bodo posamezni dokumenti manjkali bo naročnik zahteval
da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali jih dopolni popravi ali
pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo pod pogojem da je takšna zahteva popolnoma
skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti Naročnik od ponudnika zahteva
dopolnitev popravek spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le kadar določenega dejstva
ne more preveriti sam Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev popravek ali
pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente
ponudbe katerih obstoj pred iztekom roka določenega za predložitev ponudbe je mogoče
objektivno preveriti Če ponudnik ne bo predložil manjkajočega dokumenta ali ne bo dopolnil
popravil ali pojasnil ustrezne informacije ali dokumentacije bo naročnik ponudbo takega
ponudnika izločil
Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake če zaradi tega popravka ali
dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati
minus svoje cene brez DDV na enoto vrednosti postavke brez DDV skupne vrednosti
ponudbe brez DDV razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim
odstavkom 89 člena ZJN-3 in ponudbe v okviru meril
minus tistega dela ponudbe ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila
minus tistih elementov ponudbe ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev
njegove ponudbe glede na preostale ponudbe ki jih je naročnik prejel v postopku
javnega naročanja
Na glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti
računske napake ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb Pri tem se količina in cena
na enoto brez DDV ne smeta spreminjati Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi
da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s
strani naročnika lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako
9
da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin ki jih ponudi ponudnik izračuna vrednost
ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije Ne glede na prejšnji odstavek lahko
naročnik ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno
Ponudnik s podpisom soglasja na OBR-2A naročniku dovoljuje popravo računskih napak ki
jih bo ta morebiti odkril pri pregledu in ocenjevanju ponudb
8 Navedba zavajajočih podatkov
Naročnik bo Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku
minus v primeru da se bo pri naročniku pojavil utemeljen sum da je ponudnik v postopku
javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot
pravo v skladu z enajstim odstavkom 89 člena ZJN-3
minus če glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94 členom ZJN-3
9 Stroški priprave ponudbe
Ponudniki nosijo sami vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe vključno s
stroški prospektnega materiala katalogov če jih bo naročnik zahteval Naročnik v nobenem
primeru ne more biti odgovoren za morebitno škodo ki bi nastala zaradi teh stroškov brez
ozira na potek postopkov v zvezi z javnim naročilom in na končno izbiro ponudnika
10 Obvezni pogoji
Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z
oddajo javnega naročila Vrsta dokazila s katerim ponudnik izkaže izpolnjevanje zahtevanega
pogoja je navedena za vsakim zahtevanim pogojem
Naročnik namesto potrdil ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe sprejme kot predhodni
dokaz Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila ndash ESPD
Če država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja zahtevanih dokazil iz točk 1011 in
1012 in 1014 II poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali če ti ne
zajemajo vseh primerov iz točk 1011 1012 in 1014 II poglavja te dokumentacije v zvezi
z oddajo javnega naročila lahko ponudnik da zapriseženo izjavo Če ta v državi v kateri ima
ponudnik svoj sedež ni predvidena pa lahko ponudnik da izjavo določene osebe dano pred
pristojnim sodnim ali upravnim organom notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko
organizacijo v matični državi te osebe ali v državi v kateri ima ponudnik sedež
Naročnik lahko ponudnike kadar koli med postopkom pozove da predložijo vsa dokazila ali
del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD
Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika kateremu se je odločil oddati javno
naročilo zahteval da predloži najnovejša dokazila ki dokazujejo izpolnjevanje vseh pogojev
ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila Naročnik si
pridržuje pravico da pozove ponudnike da dopolnijo ali pojasnijo predložena potrdila
10
Podatke ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ne bo predložil dokazila sam
lahko naročnik namesto v uradni evidenci preveri v enotnem informacijskem sistemu če
ponudnik v tem sistemu naročnika izkazljivo potrdi
Ponudnik ni dolžan predložiti dokazil ali drugih listinskih dokazov če lahko naročnik potrdila
ali druge potrebne informacije pridobi brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne
baze podatkov katere koli države članice kakršne so nacionalni register javnih naročil
elektronski register podjetij elektronski sistem za shranjevanje dokumentov ali
predkvalifikacijski sistem Ponudnik prav tako ni dolžan predložiti dokazil če naročnik že ima
te dokumente zaradi prejšnjega oddanega javnega naročila ali sklenjenega okvirnega
sporazuma in so ti dokumenti še vedno veljavni oziroma izkazujejo navedbe v ESPD
Če lahko naročnik dokazila pridobi neposredno v bazi podatkov mora ESPD vsebovati tudi
informacije ki so potrebne v ta namen zlasti spletni naslov baze podatkov podatke za
identifikacijo če je to potrebno pa tudi soglasje da pridobi dokazilo naročnik
Naročnik bo ugotavljal sposobnost ponudnikov na osnovi izpolnjevanja naslednjih
pogojev
101 Osnovna sposobnost ponudnika
1011 Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika če bo pri
preverjanju v skladu s 77 79 in 80 členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen da je bila
ponudniku ali osebi ki je članica upravnega vodstvenega ali nadzornega organa tega
gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor
v njem izrečena pravnomočna sodba ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj ki so
opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS št 5012 ndash uradno prečiščeno besedilo in
5415 v nadaljnjem besedilu KZ-1)
minus terorizem (108 člen KZ-1)
minus financiranje terorizma (109 člen KZ-1)
minus ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110 člen KZ-1)
minus novačenje in usposabljanje za terorizem (111 člen KZ-1)
minus spravljanje v suženjsko razmerje (112 člen KZ-1)
minus trgovina z ljudmi (113 člen KZ-1)
minus sprejemanje podkupnine pri volitvah (157 člen KZ-1)
minus kršitev temeljnih pravic delavcev (196 člen KZ-1)
minus goljufija (211 člen KZ-1)
minus protipravno omejevanje konkurence (225 člen KZ-1)
minus povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226 člen KZ-1)
minus oškodovanje upnikov (227 člen KZ-1)
minus poslovna goljufija (228 člen KZ-1)
minus goljufija na škodo Evropske unije (229 člen KZ-1)
minus preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230 člen KZ-1)
minus preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231 člen KZ-1)
minus preslepitev kupcev (232 člen KZ-1)
minus neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233 člen KZ-1)
minus neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234 člen KZ-1)
minus ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235 člen KZ-1)
11
minus izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236 člen KZ-1)
minus zloraba informacijskega sistema (237 člen KZ-1)
minus zloraba notranje informacije (238 člen KZ-1)
minus zloraba trga finančnih instrumentov (239 člen KZ-1)
minus zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240 člen KZ-1)
minus nedovoljeno sprejemanje daril (241 člen KZ-1)
minus nedovoljeno dajanje daril (242 člen KZ-1)
minus ponarejanje denarja (243 člen KZ-1)
minus ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244 člen KZ-
1)
minus pranje denarja (245 člen KZ-1)
minus zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246 člen KZ-1)
minus uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247 člen KZ-1)
minus izdelava pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248 člen KZ-1)
minus davčna zatajitev (249 člen KZ-1)
minus tihotapstvo (250 člen KZ-1)
minus zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257 člen KZ-1)
minus oškodovanje javnih sredstev (257a člen KZ-1)
minus izdaja tajnih podatkov (260 člen KZ-1)
minus jemanje podkupnine (261 člen KZ-1)
minus dajanje podkupnine (262 člen KZ-1)
minus sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263 člen KZ-1)
minus dajanje daril za nezakonito posredovanje (264 člen KZ-1)
minus hudodelsko združevanje (294 člen KZ-1)
Dokazilo Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila ndash ESPD
1012 Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika če bo pri
preverjanju v skladu s 77 79 in 80 členom ZJN-3 ugotovil da ponudnik ne izpolnjuje
obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom ki ureja
finančno upravo ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države v kateri ima sedež ali
predpisi države naročnika če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje
ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več Šteje se da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz
prejšnjega stavka tudi če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih
odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje
ponudbe
Dokazilo Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila ndash ESPD
1013 Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika če je ta na dan ko
poteče rok za oddajo ponudb izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v
evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami
Dokazilo Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila ndash ESPD
1014 Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika če mu je bila v zadnjih
treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa
12
Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi
prekrška v zvezi s plačilom za delo
Dokazilo Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila ndash ESPD
102 Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti
Ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov ki se vodijo v državi
članici v kateri ima ponudnik sedež
Dokazilo Izpis iz ustreznega poklicnega ali poslovnega registra v kolikor ponudnik ne
predloži si naročnik pridobi sam
103 Strokovna sposobnost
Naročnik bo ponudniku priznal strokovno sposobnost če bo predložil (navedel) najmanj štiri
(4) reference različnih naročnikov opisano in navedeno tako kot je zahtevano v obrazcu
OBR-3 V primeru da ponudnik ne bo predložil vsaj štiri (4) pravilne reference bo njegova
ponudba izločena iz nadaljnjega postopka izbire najugodnejšega ponudnika Pravilna
referenca je referenca posameznega naročnika ki izkazuje kvalitetno in pravočasno izvedene
storitve izvajanja zimske službe na občinskih cestah v minimalni dolžini 50 km v obdobju
zadnjih treh (3) let pred oddajo ponudbe
Dokazilo Ustrezne reference iz prejšnjih naročil ndash izpolnjen obrazec OBR-3 OBR-3A
104 Tehnična usposobljenost
Ponudnik mora razpolagati (op v lasti ali najemu) z zadostnimi tehničnimi kapacitetami za
priznanje tehnične usposobljenosti in sicer sz
- eno (1) vzdrževalno enoto (objektom) s skladišči in silosi za posipne materiale (pesek
sol) ter upravnimi prostori za izvajanje organizacije del in dežurstva zimske službe
- desetimi (10) traktorji za pluženje posipavanje
- desetimi (10) snežnimi plugi za traktorje
- desetimi (10) posipalci za traktorje
- enim (1) snežnim reskarjem
- enim (1) poltovornim vozilom za izvajanje pregledne službe
- eno (1) pometalno napravo za čiščenje peska ob koncu zimske sezone
- enim (1) rovokopačem opremljenim s čelnim nakladačem
- enim (1) tovornim vozilom kiper 8-10 t
- enim (1) tovornim vozilom kiper 10-12 t
- enim (1) posipalcem avtomatski kot npr Igloo ali podobno za poltovorno vozilo
Oddaljenost vseh tehničnih kapacitet je lahko največ 30 km od sedeža naročnika
Vsa vozila s katerimi se izvaja zimska služba morajo biti opremljena z GPS napravo ponudnik
pa mora razpolagati z ustrezno programsko opremo za vodenje evidenc ur in dejanskega
stanja na terenu ki mora biti kadarkoli na vpogled naročniku
Dokazilo Izpolnjen obrazec OBR ndash 5
13
Naročnik bo skladno s 77 členom ZJN-3 pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila
preveril izpolnjevanje tega pogoja v kolikor bo podvomil v resničnost
105 Kadrovska usposobljenost
Ponudnik mora razpolagati z ustrezno usposobljenim kadrom (op v delovnem ali drugem
pogodbenem razmerju) in sicer najmanj sz
- enim (1) odgovornim vodjem del oziroma odgovornim vodjem zimske službe ki ima
pridobljeno najmanj 6 stopnjo izobrazbe gradbene smeri najmanj 5 let delovnih
izkušenj pri vodenju zimske službe in opravljen strokovni izpit
- enim (1) strokovno tehničnim kadrom za organizacijo del dežurstvo v zimski službi
izvajanje administrativno tehničnih nalog ki ima pridobljeno najmanj 5 stopnjo
izobrazbe
- enim (1) delovodjem ali skupinovodjem za izvajanje dežurstva v zimski službi ki ima
pridobljeno najmanj 4 stopnjo izobrazbe
- enim (1) preglednikom ki ima pridobljeno najmanj 3 stopnjo izobrazbe in nacionalno
poklicno kvalifikacijo (NPK) za cestnega preglednika
- desetimi (10) voznikistrojniki ki imajo opravljen izpit iz težke gradbene mehanizacije
(TGM)
Dokazilo Izpolnjen obrazec OBR-6 kopije pogodb o zaposlitvi podjemnih pogodb dokazil o
izobrazbi NPK za cestnega preglednika izpit TGM in strokovnih izpitih oz druga ustrezna
dokazila
106 Dobava posipnega materiala
Ponudnik mora ves čas izvajanja pogodbe nemoteno zagotavljati dobavo posipnega materiala
t j soli peska in mešanice soli in peska potrebnega za izvajanje zimskega vzdrževanja cest
vse v skladu s predhodnim dogovorom z naročnikom
Dokazilo Izpolnjen obrazec OBR ndash 4
Naročnik bo skladno s 77 členom ZJN-3 pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila
preveril izpolnjevanje tega pogoja v kolikor bo podvomil v resničnost Ponudnik mora na poziv
naročnika predložiti dokazilo (npr pogodbo o dobavi)
107 Odzivni čas
Ponudnik mora zagotavljati odzivni čas in sicer 30 minut po petih centimetrih zapadlega
snega
Dokazilo Izpolnjen obrazec OBR ndash 4
14
108 Zavarovanje odgovornosti za škodo
Ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost za škodo v skladu s 14 členom Gradbenega
zakona (Uradni list RS št 612017) ki mora vključevati odgovornost za škodo ki bi nastala
naročniku ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in mora kriti škodo zaradi
malomarnosti napake in opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih Višina letne vsote
določene v zavarovalni polici mora biti najmanj 5000000 EUR
Dokazilo Kopija veljavne zavarovalne police
109 Obvezen ogled terena
Ponudnik si mora pred oddajo ponudbe pogledati lokacijo predmeta javnega naročila
Za termin ogleda se dogovori s kontaktno osebo Vojko Titan na vojkotitansentiljsi ali
obcinasentiljsi Zbirno mesto je na sedežu občine Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
Slovenskih goricah
Ponudnik mora po končanem ogledu naročniku v podpis in žigosanje predložiti potrdilo o
ogledu lokacije katero predloži v svoji ponudbi kot pogoj za dopustnost ponudbe
Ogled opravi ponudnik na lastno odgovornost in lastne stroške s predstavnikom naročnika
Ogled se opravlja v delovnem času naročnika od dneva objave javnega naročila do vključno
dne 3102018
Dokazilo Potrjen obrazec OBR - 7 s strani naročnika
11 Izločitev ponudbe
Naročnik bo izločil
minus nepravočasne ponudbe
minus ponudbe ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtev iz točke 2 in 10 II poglavja teh navodil
minus ponudbo ki ne bo ustrezala vsem tehničnim zahtevam
Naročnik iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključi ponudnika če se izkaže
da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena
dejanja v enem od položajev iz točk 1011 1012 1013 in 1014 točke 101 II poglavja
te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila Naročnik pa lahko kadar koli v postopku
izključi ponudnika če se izkaže da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt
glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz šestega odstavka 75 člena
ZJN-3
Ponudnik ki je v enem od položajev iz točke 1011 točke 101 II poglavja te dokumentacije
v zvezi z oddajo javnega naročila lahko naročniku predloži dokaze da je sprejel zadostne
ukrepe s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev Za
zadostne ukrepe šteje plačilo ali zaveza plačati nadomestilo za vso škodo povzročeno s
kaznivim dejanjem ali kršitvijo aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno
razjasnitev dejstev in okoliščin ter sprejetje konkretnih tehničnih organizacijskih in kadrovskih
15
ukrepov ustreznih za preprečitev nadaljnjih kaznivih dejanj ali kršitev To ne velja za
ponudnika ki je bil iz sodelovanja v postopkih javnega naročanja ali postopkih za podelitev
koncesije izključen na podlagi pravnomočne sodbe ali odločbe o prekršku ki učinkuje v
Republiki Sloveniji
12 Ponudbena cena
Ponudnik mora v ponudbi navesti skupno končno ceno v EUR Končna cena mora vsebovati
vse stroške popuste in rabate Ponudbena cena mora imeti stopnjo in vrednost DDV-ja
posebej izkazano
Cena mora biti fiksna v času trajanja okvirnega sporazuma
13 Merila
Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba ndash najnižja
skupna cena
14 Neobičajno nizka ponudba
Če bo naročnik menil da je pri določenem naročilu glede na njegove zahteve ponudba
neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve
naročila bo naročnik preveril ali je neobičajno nizka in od ponudnika zahteval da pojasni ceno
ali stroške v ponudbi
Naročnik bo preveril ali je ponudba neobičajno nizka tudi če je vrednost ponudbe za več kot
50 odstotkov nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20 odstotkov
nižja od naslednje uvrščene ponudbe vendar le če je prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe
Kadar naročnik v postopku javnega naročanja preveri dopustnost vseh ponudb v skladu s
prejšnjim stavkom preveri ali je ponudba neobičajno nizka glede na dopustne ponudbe
Preden naročnik izloči neobičajno nizko ponudbo mora od ponudnika v skladu s 86 členom
ZJN-3 pisno zahtevati podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe za katere meni
da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb
Naročnik bo ocenil pojasnila tako da se bo posvetoval s ponudnikom Ponudbo bo zavrnil le
če predložena dokazila zadostno ne pojasnijo nizke ravni predlagane cene ali stroškov pri
čemer se upoštevajo elementi iz prejšnjega odstavka
Če bo naročnik ugotovil da je ponudba neobičajno nizka ker ni skladna z veljavnimi
obveznostmi iz drugega odstavka 3 člena ZJN-3 jo bo naročnik zavrnil
15 Podatki o lastniški strukturi
Izbrani ponudnik mora v roku osmih dni od prejema naročnikovega poziva posredovati podatke
o
minus svojih ustanoviteljih družbenikih delničarjih komanditistih ali drugih lastnikih in
podatke o lastniških deležih navedenih oseb
16
minus gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona ki ureja gospodarske
družbe šteje da so z njim povezane družbe
16 Veljavnost ponudbe
Ponudba mora veljati do dne 1 4 2020
19 Variantne ponudbe
Variantne ponudbe ne bodo upoštevane
20 Finančna zavarovanja
Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika naročniku predložiti
spodaj zahtevana zavarovanja ki morajo biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv
Uporabljena valuta mora biti enaka valuti javnega naročila
201 Zavarovanje za resnost ponudbe
Ponudnik mora v ponudbi predložiti bianco menico za resnost ponudbe v višini 300000 EUR
ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev Veljavnost finančnega zavarovanja za resnost
ponudbe mora veljati do 1122018 oziroma ne sme poteči pred rokom za predložitev
finančnega zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti okvirnega sporazuma Original menično
izjavo s pooblastilom za izpolnitev za resnost ponudbe in bianco menico mora ponudnik
posredovati naročniku po redni pošti najkasneje do dne in ure (ne glede na način vročitve) ki
je določena kot datum in ura za oddajo ponudb
Naročnik bo unovčil menico za resnost ponudbe
minus če ponudnik ponudbo umakne po poteku roka za predložitev ponudb
minus če ponudnik ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove
ponudbe
- ne izpolni ali zavrne sklenitev okvirnega sporazuma ali
- ne predloži ali zavrne predložitev garancije za dobro izvedbo
obveznosti okvirnega sporazuma (menico)
202 Zavarovanje za dobro izvedbo del
Ponudnik ki mu bo dodeljena izvedba javnega naročila mora naročniku najkasneje pet (5) dni
od sklenitve okvirnega sporazuma predložiti bianco menico za dobro izvedbo del v višini 10
vrednosti okvirnega sporazuma z vključenim DDV ter menično izjavo s pooblastilom za
izpolnitev Rok veljavnosti finančnega zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti okvirnega
sporazuma z veljavnostjo za celoten čas trajanja okvirnega sporazuma podaljšano za
dodatnih 30 dni po izteku okvirnega sporazuma
Naročnik bo unovčil garancijo za dobro izvedbo obveznosti okvirnega sporazuma v primeru
minus da obveznosti po okvirnem sporazumu ne bodo pravočasno in pravilno izvajane
oziroma jih bo izvajalec enostransko prenehal izvajati in
minus prekinitve okvirnega sporazuma po krivdi izvajalca
17
Če ponudnik ne predloži zahtevane garancije za dobro izvedbo posla ali če predloži drugo
vrsto finančnega zavarovanja kot je zahtevano v tej razpisni dokumentaciji se šteje da je
ponudnik umaknil oziroma spremenil ponudbo v času njene veljavnosti navedene v ponudbi
III JAVNO ODPIRANJE PONUDB
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 5 10 2018 in
se bo začelo ob 1030 uri na spletnem naslovu httpsejngovsieJN2
Odpiranje poteka tako da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri ki je določena za javno
odpiranje ponudb prikaže podatke o ponudniku o variantah če so bile zahtevane oziroma
dovoljene ter omogoči dostop do pdf dokumenta ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod
razdelek raquoPredračunlaquo Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut Ponudniki
ki so oddali ponudbe imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku
raquoZapisnik o odpiranju ponudblaquo
IV PREGLED PONUDB
Naročnik bo ponudbe najprej razvrstil po merilih nato pa jih bo preveril z vidika ustreznosti
zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila
Za ponudnika ki bo po merilih najugodnejši bo naročnik preveril ali obstajajo razlogi za
izključitev najugodnejšega ponudnika in ali ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje
V POGAJANJA
Naročnik ne bo izvedel pogajanj
VI OKVIRNI SPORAZUM
Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil okvirni sporazum v skladu z določbami vzorca
okvirnega sporazuma iz OBR-8
Okvirni sporazum je treba podpisati v roku 5 dni od prejema naročnikovega poziva k podpisu
okvirnega sporazuma
VI PRAVNO VARSTVO
Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z
določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS št 4311
in spremembe v nadaljevanju ZPVPJN) po postopku in na način kot ga določa zakon
Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah
postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika razen če zakon ki ureja
oddajo javnih naročil ali ZPVPJN ne določa drugače Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži
aktivno legitimirana oseba kot jo določa 14 člen ZPVPJN
18
Zahtevek za revizijo mora vsebovati
1 ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu vlagatelj) ter kontaktno
osebo
2 ime naročnika
3 oznako javnega naročila
4 predmet javnega naročila
5 očitane kršitve
6 dejstva in dokaze s katerimi se kršitve dokazujejo
7 pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku če vlagatelj
nastopa s pooblaščencem
8 navedbo ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz
evropskih sredstev in iz katerega sklada
Vlagatelj mora v skladu s prvo alinejo prvega odstavka 71 člena ZPVPJN zahtevku za revizijo
priložiti potrdilo o plačilu takse v višini 200000 EUR
Takso je potrebno vplačati na podračun odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za
predrevizijski in revizijski postopek številka 01100-1000358802 ndash izvrševanje proračuna RS
Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje
sklicevanja na številko odobritve 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št objave
javnega naročila oznaka L pa pomeni označbo leta V kolikor je št objave javnega naročila
krajša od šestih znakov se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0)
Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku po pošti priporočeno ali
priporočano s povratnico Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati
ministrstvu pristojnemu za javna naročila
Zahtevek za revizijo ki se nanaša na vsebino objave ali dokumentacijo v zvezi z oddajo
javnega naročila se razen v primeru iz četrtega odstavka 25 člena ZPVPJN vloži v desetih
delovnih dneh od dneva
minus objave obvestila o javnem naročilu ali
minus obvestila o dodatnih informacijah informacijah o nedokončanem postopku ali
popravku če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za
izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno
objavljenega obvestila o naročilu ali
minus prejema povabila k oddaji ponudb
Če naročnik ugotovi da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno
legitimirana oseba iz 14 člena ZPVPJN da vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 15 člena
ZPVPJN ni predložil potrdila o plačilu takse ali da ni bila plačana ustrezna taksa ga najpozneje
v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže
mag Štefan Žvab
župan Občine Šentilj
19
OBR-1
PONUDNIK helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
PONUDBA
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski
sezoni 20182019 in 20192020laquo
Naziv oz popolna firma
ponudnika
Sedež ponudnika
Odgovornae osebae oziroma
zakoniti zastopnik(i) (podpisnik(i)
okvirnega sporazuma)
Kontaktna oseba
Telefon
Telefaks
Elektronski naslov
Številka transakcijskega računa
ponudnika (IBAN) pri banki
Matična številka
Identifikacijska številka za DDV
Pristojni davčni urad
Nastopanje s podizvajalci DA NE
Kraj in datum
Žig in podpis ponudnika
20
OBR-1A
PODIZVAJALEC
PONUDBA
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski
sezoni 20182019 in 20192020laquo
PODATKI O PODIZVAJALCU
Naziv oz popolna firma
ponudnika - podizvajalca
Sedež ponudnika - podizvajalca
Odgovornae osebae oziroma
zakoniti zastopnik(i)
(podpisnik(i) okvirnega
sporazuma)
Kontaktna oseba
Telefon
Telefaks
Elektronski naslov
Številka transakcijskega računa
ponudnika (IBAN)
Matična številka
Identifikacijska številka za DDV
Pristojni davčni urad
Del izvedbe javnega naročila ki ga bo izvedel podizvajalec
Opis dela izvedbe naročila ki ga
bo izvedel podizvajalec
Količina
Kraj izvedbe
Kraj in datum
Žig in podpis podizvajalca
21
OBR-2
PONUDNIK helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
PREDRAČUN ŠT helliphelliphelliphellip
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski
sezoni 20182019 in 20192020laquo
Storitev Enota
Ocenjena
količina
Cena brez
DDV v
EURenoto
Skupaj cena
brez DDV v
EUR
Stopnja
DDV v
Znesek DDV
v EUR
Cena z DDV
v EUR
Dežurstvo Ura 650
Postavitev kolov -
leseni Kom
200
Odstranjevanje
kolov lesenih Kom
200
DELAVCI
Preglednik Ura 200
Voznikstrojnik Ura 1800
VOZILA
Tovorno vozilo 8-
10 t Ura
200
Tovorno vozilo 10-
12 t Ura
300
Pregledniško
vozilo Ura
50
STROJI
Rovokopač Ura 100
Traktor do 90 KM Ura 200
Traktor nad 90 KM Ura 1000
Posipalec za
traktorndash vlečni
(obr ure)
Ura
1000
Snežni plug (obr
ure) Ura
600
Snežni rezkar
(obr ure) Ura
20
22
Veljavnost ponudbe do 1 4 2020
Ponudnik helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
izjavljam da sem seznanjen in se v celoti strinjam z navodili in pogoji ki so navedeni v tej
dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in bom pri izvajanju storitev zimske službe
upošteval reakcijski oz odzivni čas v trajanju največ 30 minut od poziva pooblaščenega
predstavnika naročnika
Kraj in datum Žig in podpis ponudnika
Ponudnik v sistemu e-JN predračun naloži v razdelek raquoPredračunlaquo v pdf datoteki
Posipalec
avtomatski (npr
Igloo-obrure)
Ura
50
Pometalna
naprava za
čiščenje ceste
(obrure)
Ura
100
MATERIAL
Snežni koli 2 m
leseni kom
200
Agregat za
posipanje (2-4
mm) s
transportom do
vzdrževalne enote
m3
300
Agregat za
posipanje (8-16
mm) s
transportom do
vzdrževalne enote
m3
60
NaCl garnulacije
0-4 (0-2) mm za
odprta skladišča s
transportom do
vzdrževalne enote
t
170
NaCl garnulacije
0-4 (0-2) mm v
vrečah 25 kg s
transportom do
sedeža naročnika
t
3
SKUPAJ
23
OBR-2A
PISNO SOGLASJE PONUDNIKA
za odpravo računskih napak v skladu s 7 odstavkom 89 člena ZJN-3
Ponudnik helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
s podpisom te izjave dajem naročniku soglasje da popravi računske napake ki jih odkrije pri
pregledu in ocenjevanju ponudb Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta
spreminjati Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi da je prišlo do računske napake
zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika lahko naročnik
popravi računsko napako tako da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin ki jih
ponudi ponudnik izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije
Naročnik lahko napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno
Kraj in datum
Žig in podpis ponudnika
24
OBR-3
PONUDNIK helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
REFERENCE - SEZNAM NAJVAŽNEJŠIH STORITEV ZIMSKE SLUŽBE V ZADNJIH
TREH LETIH PRED ODDAJO PONUDBE
Navodilo za izpolnjevanje OBR- 3
1 Ponudniki izpolnijo obrazec z izvedbo zimske službe na občinskih cestah v dolžini
minimalno 50 km za posamezno referenco
2 Ponudniki z žigom in podpisom jamčijo da so navedeni podatki (reference) točne in resnični
V primeru da bo naročnik ugotovil da je ponudnik navajal neresnične in zavajajoče podatke
(reference) bo brez predhodnega obvestila ponudnika predlagal za vpis v javni seznam
ponudnikov z negativnimi referencami V primeru če naročnik tega javnega naročila
NAROČNIK
(naziv naslov odgovorna
oseba naročnika telefon)
Izvedbe zimske
službe (dolžina
cest v km)
Vrednost del
v EUR z DDV Leto
izvedbe
25
ugotovi da določene navedene reference referenčni naročnik preteklega javnega naročila ne
priznava bo takšna referenca izločena
3 Ponudnik na tem obrazcu navede najmanj štiri (4) reference različnega naročnika
4 Naročnik bo ponudniku priznal le reference za izvajanja zimske službe na občinskih cestah
Naročnik nebo priznal reference zimske službe državnih cest
5 Naročnik bo ponudniku priznal le reference zaključene od vključno leta 2015 naprej
Kraj in datum
Žig in podpis ponudnika
Opomba V primeru da bo naročnik podvomil v resničnost navedb bo ustreznost in resničnost
referenc preveril
26
OBR-3A
POTRDILO NAROČNIKA
(priloga k OBR-3)
Naročnikhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Vrsta storitev helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Potrjujemo da je izvajalec
od helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip do helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (navesti datum)
za nas izvajal storitve zimske službe občinskih cest po pogodbi šthelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip z
dnehelliphelliphelliphelliphelliphellip v dolžini helliphelliphelliphellip km in sicer kot
glavni izvajalec podizvajalec
(ustrezno obkrožiti)
Storitve je opravljal pravočasno in kvalitetno
Odgovorna oseba naročnika pri katerem se lahko dobijo dodatne informacije
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip tel št helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip e-
naslov helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
To potrdilo je izdano na prošnjo ponudnika za prilogo ponudbi kot priporočilo za priznanje
referenc
Kraj in datum
Žig in podpis naročnika
Navodilo za izpolnjevanje OBR-3A
1 Po potrebi naj ponudnik obrazec kopira
2 OBR-3A raquopotrdilo naročnikalaquo
27
OBR-4
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV
S podpisom te izjave ponudnik
______________________________________________________________ izjavljamo da
izpolnjujemo vse pogoje v skladu z zakonom in razpisno dokumentacijo na javni razpis
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski
sezoni 20182019 in 20192020laquo in sicer izjavljamo
Da bomo ves čas izvajanja pogodbe nemoteno zagotavljati dobavo posipnega materiala
potrebnega za izvajanje zimskega vzdrževanja javnih poti in javnih površin
Da bomo upoštevali dogovorjen reakcijski čas največ 30 minut
Da bo ponudnik imel dežurno in pregledniško službo
Da je oddaljenost vseh tehničnih kapacitet je največ 30 km od sedeža naročnika
Da so vsa vozila s katerimi se pluži in posipava opremljena z GPS napravo ter ponudnik
razpolaga s programsko opremo da lahko naročniku dokazuje opravljanje del in število ur
Da razpolagamo z ustreznim kadrom in tehnični opremo za izvedbo predmeta javnega
naročila ki je zahtevana in je navedena na posebnih obrazcih
Da bomo dela izvedli v skladu pravili stroke in navodili naročnika
Da bomo pri izvedbi javnega naročila upošteval obveznosti ki izhajajo iz predpisov o varstvu
zaposlenih in ureditvi delovnih pogojev
Da imamo zavarovano odgovornost za predmet javnega naročila skladno s Navodili
ponudnikom iz razpisne dokumentacije
Da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila
Ta izjava je sestavni del ponudbe s katero se prijavljamo na predmetno javno naročilo
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo da so zgoraj navedeni podatki točni in
resnični
Naročnik si pridružuje pravico da lahko skladno s 77 členom ZJN-3 pred izdajo odločitve o
oddaji javnega naročila o izvedbi javnega naročila preveril izpolnjevanje vseh pogojev katerih
izpolnjevanje ponudnik s podpisom te izjave izkazuje v kolikor bo naročnik podvomil v
resničnost izjave Ponudnik se zavezuje da bo na poziv naročnika predložil zahtevana
dokazila
Kraj in datum (žig) Podpis odgovorne osebe ponudnika
28
OBR-5
SEZNAM TEHNIČNIH KAPACITET
Za izvedbo predmeta javnega naročila raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih
površinah v občini Šentilj za zimski sezoni 20182019 in 20192020laquo razpolagamo najmanj
s sledečo opremo
Zap
št
Tehnična kapaciteta oprema (znamka
model naslov ipdhellip)
Datum
nazadnje
opravljenega
tehničnega
pregleda letnik
izdelave
Podlaga za
razpolaganje
(lastništvo najem
ipd)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
29
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Po potrebi se obrazec kopira
Naročnik si pridružuje pravico da bo skladno s 77 členom ZJN-3 pred izdajo odločitve o oddaji
javnega naročila o izvedbi javnega naročila preveril izpolnjevanje vseh pogojev katerih
izpolnjevanje ponudnik s podpisom te izjave izkazuje v kolikor bo podvomil v resničnost
Ponudnik se zavezuje da bo na podlagi naročnikovega poziva predložil zahtevana dokazila
Kraj in datum Žig in podpis ponudnika
30
OBR-6
SEZNAM KADRA PONUDNIKA
Pri izvedbi predmeta javnega naročila raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih
površinah v občini Šentilj za zimski sezoni 20182019 in 20192020laquo bo sodeloval
naslednji kader
Zap
št
Ime in priimek
delavca
Izobrazba strokovni
izpiti
Razmerje do
ponudnika
(zaposlen
pogodbenihellip)
Delo v okviru
predmeta javnega
naročila
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Po potrebi se obrazec kopira
Kraj in datum Žig in podpis ponudnika
31
OBR-7
POTRDILO O OGLEDU LOKACIJE
Pooblaščena oseba ponudnika ______________________________________________
(naziv ponudnika) ______________________________ (ime in priimek) se je udeležila
organiziranega obveznega ogleda cest za potrebe izdelave ponudbe za javno naročilo
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski sezoni
20182019 in 20192020laquo z oznako _____________________ dne _____________ ob
_____uri
Izpolni naročnik po opravljenem ogledu
Podpis predstavnika
naročnika
Žig naročnika Kraj in datum
Izpolni ponudnik in obvezno priloži k ponudbeni dokumentaciji
Podpis ponudnika Žig ponudnika Kraj in datum
32
OBR-8
OBČINA ŠENTILJ Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v Slov goricah matična številka
5884209000 davčna številka SI 38253283 ki jo zastopa župan mag Štefan Žvab (v
nadaljevanju naročnik)
in
(naziv in naslov izvajalca)
matična številka davčna številka ki ga
zastopa (v nadaljevanju izvajalec)
se dogovorita in skleneta naslednji
OKVIRNI SPORAZUM
za izvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za
zimski sezoni 20182019 in 20192020
UVODNE DOLOČBE
1 člen
Naročnik in izvajalec ugotavljata da
minus je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila
za objavljen na Portalu javnih
naročil pod št objave z dne v skladu
s členom Zakona o javnem (Uradni list RS št 912015 v nadaljevanju ZJN-
3) z namenom sklenitve okvirnega sporazuma v skladu s točko b) sedmega odstavka
48 člena ZJN-3
minus je naročnik na podlagi javnega naročila iz prve alineje in prejetih ponudb z Odločitvijo
o oddaji javnega naročila številka z dne izbral
enega ponudnika
minus da je izvajalec strokovno in tehnično sposoben izvesti naročilo po tem sporazumu
2 člen
S tem sporazumom se naročnik in izvajalec dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvajanja
javnega naročila iz prejšnjega člena
PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA
3 člen
(1) Predmet javnega naročila je kot je
razvidno iz seznama javnih poti in javnih površin ki so sestavni del tega sporazuma Stranki
tega okvirnega sporazuma ugotavljata da naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej
določiti potreb po storitvah ki so predmet tega okvirnega sporazuma in bo storitve časovno in
količinsko naročal glede na dejanske potrebe po cenah ki bodo podane v ponudbi
33
(2) Izvajalec se zavezuje za naročnika opravil storitve ki so predmet naročila naročnik pa mu
bo za to plačal dogovorjeno ceno
(3) Naročnikove zahteve ter specifikacije se lahko v soglasju z izvajalcem med samim
trajanjem okvirnega sporazuma tudi spremenijo dopolnijo ali razširijo pri čemer pa izvajalec
v nobenem primeru ni upravičen do povračila kakršnih koli stroškov ki bi jih spremenjene
zahteve morebiti povzročile
(4) Ponudba in dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila katere del so tudi tehnične
specifikacije naročila sta sestavni del tega sporazuma
4 člen
Ta sporazum se sklepa za obdobje od predvidoma 1112018 oziroma od podpisa okvirnega
sporazuma do 3042020
PLAČILNI POGOJI
5 člen
(1) Opravljena dela po tem sporazumu bo izvajalec obračunal po dejansko izvršenih količinah
dokumentiranih v dnevniku evidenci tahografskih zapisov oziroma GPS podatkih potrjenih s
strani pooblaščenega predstavnika naročnika
(2) Storitev je uspešno opravljena ko naročnik potrdi pisno poročilo o opravljenih storitvah ki
ga pripravi izvajalec po vsakem opravljenem naročilu Obračunavanje del bo izvajalec opravil
z izstavitvijo mesečnega računa po opravljenem delu Pri izstavitvi mesečnega računa se mora
izvajalec sklicevati na številko pogodbe
Izvajalec izstavi s strani pooblaščenega predstavnika naročnika predhodno potrjen račun za
dela opravljena v preteklem mesecu Na računu mora biti prikazan tudi skupni znesek
opravljenih del Naročnik bo v roku 15 dni račun potrdil ali mu ugovarjal Za grajanji del mora
izvajalec izstaviti dobropis
6 člen
(1) Naročnik bo izvajalcu izstavljen račun ki ga bo predhodno potrdil naročnikov skrbnik te
pogodbe plačal v roku 30 dni od uradnega datuma prejema računa na transakcijski račun
izvajalca številka SI56 odprt
pri
Na podlagi 32 Člena ZIPRS 1819 (Uradni list RS št 712017 132018 - ZJF-H) je plačilni rok
lahko krajši od 30 dni v kolikor dobavitelj s tem zagotovi nižjo pogodbeno vrednost
(2) Če je zadnji dan za plačilo dela prost dan se šteje da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji
delovni dan
V primeru nastopa s podizvajalcem ki zahteva neposredno plačilo se bo dodal še naslednji
odstavek
(3) Izvajalec pooblašča naročnika da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani
izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu Podizvajalec soglaša da naročnik namesto
34
izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca na transakcijski račun podizvajalca
številka SI56 odprt
pri
Izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca ki ga je predhodno
potrdil
Neposredna plačila podizvajalcem bodo izvršena v roku iz prvega odstavka tega člena
7 člen
Če naročnik zamudi s plačilom je izvajalec upravičen zahtevati zakonite zamudne obresti od
dneva zapadlosti računa v plačilo do dneva plačila
ČAS IZVAJANJA STORITEV
8 člen
(1) Zimska služba se bo predvidoma izvajala od novembra tekočega leta do marca prihodnje
leto Predvideno obdobje izvajanja zimske službe pa se bo tekom izvajanja okvirnega
sporazuma prilagajalo dejanskim vremenskim pogojem kar pomeni da predvideni pričetek in
konec izvajanja zimske službe nista fiksna
(2) Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s tem sporazumom prevzetih del takoj po
podpisu sporazuma
(3) Izvajalec se obvezuje da bo dela opravljal po dinamiki in navodilih naročnika oziroma
skladno z možnostjo zagotavljanja proračunskih sredstev Obseg in dinamika izvajanja del se
po odločitvi naročnika prilagaja razpoložljivim finančnim sredstvom in vremenskim razmeram
Zaradi spremenjenih vremenskih razmer lahko pogodbeni stranki v soglasju s pooblaščenim
predstavnikom naročnika določita trajanje zimske službe drugače
Začetek izvajanja vsakokratnega pluženja in posipavanja cest se uskladi s pooblaščenim
predstavnikom naročnika oz drugimi predstavniki imenovanimi s strani naročnika
OBVEZE NAROČNIKA IN IZVAJALCA
9 člen
Naročnik se obvezuje da bo
minus dal izvajalcu na razpolago vse potrebne informacije podatke in dokumente s katerimi
razpolaga in so vezani na izvedbo storitev po tem okvirnem sporazumu
minus sodeloval s pooblaščenim predstavnikom izvajalca
minus obveščal izvajalca ter koordiniral delo
minus plačeval naročene storitve v dogovorjenih rokih
10 člen
Izvajalec izjavlja da se je seznanil s predmetom tega okvirnega sporazuma pred oddajo
ponudbe in pred podpisom tega okvirnega sporazuma in se obvezuje da bo
35
minus izvajal storitve v skladu z vsemi veljavnimi predpisi Republike Slovenije in Evropske
unije ki urejajo predmet tega sporazuma ter načeli stroke in v skladu z zahtevami
naročnika
minus izvajal storitve po tem sporazumu strokovno brezhibno in kvalitetno ter v skladu z
dobrimi poslovnimi običaji
minus zagotavljal najvišjo kakovost storitev ne glede na čas in kraj izvajanja
minus pravočasno opozoril naročnika na vse nejasnosti iz vsebine oziroma obsega
obveznosti iz sporazuma
minus svoje naloge opravil brezhibno kvalitetno in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka
upoštevajoč predpise s tega področja
minus izvajal storitve po tem okvirnem sporazumu po pravilih stroke v skladu z navodili
naročnika in v dogovorjenih rokih
minus izvajal tudi izven normalnega delovnega časa ne da bi za to zahteval posebna denarna
nadomestila V kolikor bodo vremenske razmere terjale vključitev dodatnega kadra ga
bo izvajalec vključil v izvajanje zimske službe
minus se zavezuje da je seznanjen s predvidenim obsegom del kjer se bodo storitve izvajale
in se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za
delo nepopolnega inali neustreznega popisa območij ter se zavezuje da bo tovrstne
pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške ne da bi zaradi tega trpel čas in
kakovost storitev zimske službe
minus začetek izvajanja vsakokratnega pluženja in posipavanja cest se uskladi s
pooblaščenim predstavnikom naročnika oz drugimi predstavniki imenovanimi s strani
naročnika
minus da bo vodil dnevnik in evidenco tahografskih zapisov s potnimi nalogi za vse delovne
stroje ki to omogočajo in za vsa dela ki so se izvajala v skladu s tem sporazumom
prevzetimi deli ali na zahtevo naročnika namestil prenosne GPS naprave za
spremljanje vozil zimske službe z določitvijo statusa pluženja ali posipanja
minus da bo zagotavljal ustrezne tehnične zmogljivosti glede na obseg del ter bo dela izvajal
z ustrezno opremo glede na specifiko posamezne ceste
minus da bo naročniku predložil izvedbeni program zimske službe
minus da bodo dela izvajali strokovno usposobljeni delavci in da bo zagotovil strokovno
vodstvo izvajanja del ter lastno kontrolo
minus da bo v primeru poškodbe javnih cest pri opravljanju del iz tega sporazuma ki so
nastala po krivdi izvajalca le-te odpravil na svoje stroške v najkrajšem možnem času
minus omogočal ustrezen nadzor naročniku
11 člen
Če naročnik naroči storitev za katero izvajalec meni da bi bili kršeni predpisi ali povzročena
nesorazmerna škoda naročniku ali tretjemu lahko izvedbo odkloni ne da bi kršil določila
sporazuma vendar mora razlog za odklonitev dokazati oziroma izkazati obstoj in predstaviti
dejstva ki utemeljujejo odklonitev Če naročilo ne omogoča strokovno optimalne izvedbe
storitve ali pa zahteva rešitve ki niso v skladu s pravili stroke mora izvajalec naročnika na to
dejstvo opozoriti in mu svetovati primernejšo izvedbo vendar mora nalogo izpolniti kot mu je
bilo naročeno če naročnik pri tem vztraja
POOBLAŠČENE OSEBE
36
12 člen
(1) S strani naročnika je skrbnik tega okvirnega
sporazuma
(2) S strani izvajalca je skrbnik okvirnega
sporazuma ki je tudi odgovoren za izvedbo
storitev po tem okvirnem sporazumu
POGODBENA CENA
13 člen
(1) Vrednost posamezne storitve je razvidna iz predračuna ki je sestavni del tega sporazuma
V navedeni pogodbeni vrednosti so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del predvidenih
v popisu del vključno z vrednostjo vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih
del stroški za izdelavo zahtevane dokumentacije obratovalnimi stroški stroški za označitev
del v skladu z veljavnimi predpisi varnosti pri delu in vsi drugi stroški davki in morebitni popusti
tako da naročnika ne bremenijo kakršnikoli drugi stroški povezani s predmetom javnega
naročila V pogodbeno vrednost so tako vključeni vsi stroški dobave priprave in uporabe
potrebnega materiala z vsemi prenosi in transporti stroški deponije odvoza in morebitni drugi
stroški ki bi nastali v zvezi z deli ki so predmet sporazuma
Cene na enoto kot so razvidne iz predračuna so fiksne za prvo leto trajanja okvirnega
sporazuma nato pa se valorizirajo skladno s Pravilnikom o načinu valorizacije denarnih
obveznosti ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list
RS št 104) V primeru da indeks cen življenjskih potrebščin kumulativno preseže 4 (štiri
odstotke) vrednosti šteto od preteka enega leta od dneva sklenitve okvirnega sporazuma se
cene iz ponudbenega predračuna lahko uskladijo za največ 80 (osemdeset odstotkov)
povišanja indeksa cen življenjskih potrebščin
(2) Stranki sporazuma sta soglasni da so vsi stroški izvajalca vključeni v ceno Cena iz prvega
odstavka tega člena vsebuje vse dajatve stroške in davke razen DDV
JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI IZVAJALCA
14 člen
(1) Izvajalec mora najkasneje v 5-ih dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani
naročnika kot pogoj za veljavnost pogodbe naročniku izročiti bianco menico za dobro izvedbo
obveznosti iz okvirnega sporazuma v višini 10 od okvirne vrednosti sporazuma iz
predračuna (z DDV) v vrednosti EUR z menično izjavo s pooblastilom za
izpolnitev z veljavnostjo 30 dni po datumu poteka roka za izvedbo obveznosti po tej pogodbi
Naročnik po predhodnem obvestilu lahko unovči menico pod naslednjimi pogoji
bull če izvajalec del ne bo opravljal v skladu z zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo
javnega naročila
bull če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi kršitev ali zamude na strani izvajalca
bull če se na zahtevo naročnika v primernem roku ki ga določi naročnik pomanjkljivosti
ne odpravijo
37
bull če bo izvajalec kršil določbe veljavne zakonodaje v zvezi z varovanjem poslovnih
skrivnosti in zaupnosti podatkov
(2) Predložitev zavarovanja dobre izvedbe posla je pogoj za veljavnost te pogodbe
VIŠJA SILA
15 člen
(1) Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki ki nastopijo
neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob
sklepanju okvirnega sporazuma ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti
(2) Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v treh delovnih dneh po
nastanku le-te
(3) Nobena od strank sporazuma ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih
obveznosti iz razlogov ki so izven njenega nadzora
POSLOVNA SKRIVNOST
16 člen
(1) Stranki sporazuma soglašata da vsi podatki do katerih bi prišli z izvedbo tega okvirnega
sporazuma predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta da bosta vse podatke skrbno
varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvedbo tega okvirnega sporazuma
(2) Izvajalec se zavezuje da brez izrecne pisne naročnikove privolitve ne bo objavljal ali se
okoriščal z naročnikovimi poslovnimi skrivnostmi ali zaupnimi informacijami do katerih je imel
kot izvajalec dostop v času veljavnosti tega sporazuma ali po tem če so ta gradiva označena
z oznako interno oziroma zaupno
(3) Stranki sporazuma se zavezujeta da bosta na zahtevo nasprotne stranke vrnili vse
dokumente in njihove kopije pridobljene v okviru medsebojnega sodelovanja ki vsebujejo
podatke ki predstavljajo poslovno skrivnost
(4) Naročnik lahko od izvajalca zahteva polno odškodnino za vso škodo ki jo utrpi in ki izvira
iz objave ali okoriščanja z naročnikovimi poslovnimi skrivnostmi ali zaupnimi informacijami
POGODBENA KAZEN
17 člen
(1) V primeru da izvajalec zamuja z izvedbo storitev iz razlogov ki niso na strani naročnika
ter ne gre za opravičeno zamudo je dolžan plačati pogodbeno kazen v višini od
vrednosti sporazuma za vsak dan zamude vendar največ vrednosti sporazuma
(2) Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu pogodbene cene Stranki sporazuma soglašata
da naročnik ni dolžan sporočiti izvajalcu da si pridržuje pravico do pogodbene kazni če je
izvajalec zamujal z izvedbo storitev
(3) V primeru da zamuda ali napake pri izvedbi onemogočajo namen posla lahko naročnik
odstopi od okvirnega sporazuma in zahteva odškodnino
38
ODSTOP OD SPORAZUMA
18 člen
(1) Katerakoli od strank sporazuma lahko zaradi kršitev obveznosti s strani nasprotne stranke
če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu odstopi od okvirnega sporazuma brez
odpovednega roka V primeru odstopa sta stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz
tega sporazuma in nastalo škodo
(2) V vsakem primeru lahko vsaka od strank odstopi od okvirnega sporazuma s tem da glede
na razlog odstopa izbere za nasprotno stran primeren čas ter poravna vse stroške ki jih s tem
povzroči Vsaka stranka lahko prekine okvirni sporazum brez da bi navajala razloge s
trimesečnim odpovednim rokom
19 člen
Okvirni sporazum preneha veljati če je naročnik seznanjen da je pristojni državni organ ali
sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne okoljske ali socialne zakonodaje
s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
20 člen
Pogodbeni stranki se zavezujeta da
- ne bosta kršili dolžnostnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem
ali zasebnem sektorju ki ga določajo s strani države sprejeti zakonski in
podzakonski predpisi ter zapisani kodeksi ravnanja v poklicnih ali poslovnih
združenjih
- ne bosta dali oziroma obljubili kakršnegakoli darila ali plačila v denarju ali v kakem
drugem dragocenem predmetu posredno ali neposredno kateremu funkcionarju
uslužbencu ali drugemu zaposlenemu pri naročniku ali drugem državnem organu
(službi oddelku agenciji) oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične
stranke z namenom podkupovanja da bi tako napeljeval takega funkcionarja
uslužbenca ali drugega zaposlenega stranko ali kandidata k zlorabi svojega
položaja ali k vplivanju na zakon ali odločitev naročnika ali drugega pristojnega
organa tako da bi s tem pridobila obdržala ali usmerila posle k naročnikovemu
sopogodbeniku ali njegovemu izpolnitvenemu pomočniku zastopniku distributerju
ali drugi povezani pravni ali fizični osebi
- ne bosta omejevali oziroma vplivali na poslovanje izvajalca ali naročnika pri
poslovanju po predpisih o javnem naročanju
- ne bosta sklenili pogodbe pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene
stranke predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja
obljubi ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali sklenitev
posla pod ugodnejšimi pogoji ali za drugo ravnanje ali opustitev s katerim je organu
ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev
nedovoljene koristi predstavniku organa posredniku organa ali organizacije iz
javnega sektorja drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku zastopniku
posredniku
39
V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule je že veljavno sklenjena pogodba nična
Pogodba ki je veljavno sklenjena pod odložilnim ali razveznim pogojem ki v primeru
ugotovitve kršitve ali poskusa kršitve protikorupcijske klavzule še ni nastopil se šteje da ni
bila sklenjena
Na ničnost pogodbe se lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba in se ugotavlja pred stvarno
in krajevno pristojnim sodiščem v Republiki Sloveniji
REŠEVANJE SPOROV
21 člen
(1) Morebitne spore ki bi nastali v zvezi z izvajanjem tega sporazuma bosta pogodbeni stranki
skušali rešiti sporazumno
(2) Če spornega vprašanja ne bi mogli rešiti sporazumno lahko vsaka pogodbena stranka
sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v
KONČNE DOLOČBE
22 člen
(1) Okvirni sporazum je sklenjen z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank in velja
za čas veljavnosti kot je opredeljeno v okvirnem sporazumu
(2) Okvirni sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom ki ga sprejmeta in
podpišeta obe pogodbeni stranki Če katerakoli od določb sporazuma je ali postane
neveljavna to ne vpliva na ostale določbe sporazuma Neveljavna določba se nadomesti z
veljavno ki mora čimbolj ustrezati namenu ki ga je želela doseči neveljavna določba
(3) Okvirni sporazum je sklenjen z odložnim pogojem
- Izvajalec mora za izpolnitev pogoja predložiti v roku 5 (petih) dni po prejemu
sklenjene pogodbe garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (menico)
- Če izvajalec ne bo izpolnil zahtevanih obveznosti iz prvega odstavka tega člena te
pogodbe se šteje da pogodba ni bila sklenjena naročnik pa bo unovčil Garancijo za
resnost ponudbe (menico)
Ob izpolnitvi pogojev iz prve in druge točke pa pogodba učinkuje od dneva sklenitve pogodbe
Kot datum sklenitve pogodbe se šteje datum zadnjega podpisa pogodbenih strank
23 člen
Za urejanje razmerij ki niso izrecno določena s tem okvirnim sporazumom se uporabljajo
določila zakona ki ureja obligacijska razmerja in drugih veljavnih predpisov ki urejajo z
okvirnim sporazumom opredeljena medsebojna razmerja
24 člen
Okvirni sporazum je sestavljen v štirih (4) enakovrednih izvodih od katerih prejme vsaka
pogodbena stranka po dva (2) izvoda
Datum Datum
40
Naročnik Izvajalec
Občina Šentilj
mag Štefan Žvab župan
41
OBR-9
STANDARDNI OBRAZEC ZA ENOTNI EVROPSKI DOKUMENT V ZVEZI Z ODDAJO
JAVNEGA NAROČILA
Obrazec dobite na spletni strani naročnika wwwsentiljsi in ga izpolnite na Portalu javnih
naročil na povezavi httpwwwenarocanjesi_ESPD
Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte ki v
kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik sodelujoči ponudniki v primeru skupne
ponudbe gospodarski subjekti na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci)
Priporočila za izpolnjevanje ESPD obrazca Obrazec ESPD ki je objavljen pri tem javnem
naročilu na spletni strani wwwsentiljsi si naložite in shranite na svoj računalnik (v takšni obliki
kot je objavljen - xml) Nato odprite Portal javnih naročil zavihek ESPD (povezava
httpwwwenarocanjesi_ESPD) kjer pri vprašanju raquoKdo stelaquo izberete možnost raquoSem
gospodarski subjektlaquo Pri naslednjem koraku pripnete shranjeno datoteko xml ESPD ki ste si
jo pred tem naložili in shranili v vaš računalnik Potem nadaljujete z izpolnjevanjem obrazca
Ponudnik ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo naloži svoj ESPD v razdelek raquoESPD ndash
ponudniklaquo ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek raquoESPD ndash ostali sodelujočilaquo
Ponudnik ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo naloži nepodpisan ESPD v xml obliki in bo
podpisan hkrati s podpisom ponudbe
Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek raquoESPD ndash ostali sodelujočilaquo priloži podpisane ESPD
v pdf obliki ali v elektronski obliki podpisan xml
42
OBR-10
MENIČNA IZJAVA1
S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV ZA RESNOST PONUDBE
Ponudnik helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Zakoniti zastopnik oz pooblaščenec ponudnika helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
nepreklicno izjavljam da pooblaščam naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212
Šentilj v Slov goricah da lahko podpisano bianco menico ki je bila izročena kot
zavarovanje za resnost ponudbe za javno naročilo raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh
in javnih površinah v občini Šentilj za zimsko sezono 20182019 in 20192020laquo
objavljeno na Portalu JN pod št objave z dne skladno
z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbe za predmetno javno
naročilo brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek v višini
300000 EUR
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati
ko dospe v gotovini To pooblastilo preneha veljati z dnem 1 12 2018 oziroma z dnem
predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih del predmetnega naročila
Menični znesek se nakaže na račun naročnika št SI56 0131 8010 0009 155 odprt pri
UJP Ponudnik izjavlja da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje Menica
naj se izpolni s klavzulo raquoBREZ PROTESTAlaquo
Ponudnik hkrati POOBLAŠČAM naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
slov goricah da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take
menice
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz
naslednjih mojih računov
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
V primeru odprtja dodatnega računa ki ni zgoraj naveden izrecno dovoljujem izplačilo menice
in pooblaščam banko pri kateri je takšen račun odprt da izvede plačilo
Kraj in datum Podpis odgovorne osebe
Priloga bianco menica
1 Original menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev za resnost ponudbe in bianco menico mora ponudnik posredovati naročniku
po redni pošti najkasneje do dne in ure (ne glede na način vročitve) ki je določena kot datum in ura za oddajo ponudb
43
OBR-11
MENIČNA IZJAVA
S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV ZA DOBRO IZVEDBO DEL
Izvajalec helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Zakoniti zastopnik oz pooblaščenec izvajalca helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
nepreklicno izjavljam da pooblaščam naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212
Šentilj v Slov goricah da lahko podpisano bianco menico ki je bila izročena kot zavarovanje
za dobro izvedbo del po okviren sporazumu šthelliphelliphelliphelliphellip z dnehelliphelliphellipza javno naročilo
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip objavljeno na Portalu JN pod št objave z
dne skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in
ponudbe za predmetno javno naročilo brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih
delih za znesek v višini helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip EUR
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati
ko dospe v gotovini To pooblastilo preneha veljati 30 dan po roku za izpolnitev ponudnikovih
pogodbenih obveznosti
Menični znesek se nakaže na račun naročnika št SI56 0131 8010 0009 155 odprt pri
UJP Izvajalec izjavlja da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje Menica
naj se izpolni s klavzulo raquoBREZ PROTESTAlaquo
Izvajalec hkrati POOBLAŠČAM naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
Slov goricah da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take
menice
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz
naslednjih mojih računov
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
V primeru odprtja dodatnega računa ki ni zgoraj naveden izrecno dovoljujem izplačilo menice
in pooblaščam banko pri kateri je takšen račun odprt da izvede plačilo
Kraj in datum
Podpis odgovorne osebe
2
NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE
I SPLOŠNO
1 Podatki o naročniku
Občina Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v Slov goricah
2 Vrsta postopka
Naročnik bo v skladu s 47 členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št 912015 v
nadaljevanju ZJN-3) izvedel postopek naročila male vrednosti
3 Predmet naročila
Predmet javnega naročila je izvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v
občini Šentilj za obdobji 20182019 in 20192020
Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil okvirni sporazum za zimski sezoni 20182019 in
20192020 Okvirni sporazum bo naročnik sklenil z enim ponudnikom Obseg izvajanja zimske
službe je razviden iz seznama javnih poti in javnih površin
Ponudnik mora izvesti predmet javnega naročila skladu s pravili stroke in navodili naročnika
Ponudnik se zavezuje da bo pri izvedbi javnega naročila upošteval obveznosti ki izhajajo iz
predpisov o varstvu zaposlenih in ureditvi delovnih pogojev Ponudnik mora upoštevati da je
širina javnih poti od 25 do 5 metrov in da je pluženje ne glede na širino javne poti dvosmerno
razen v primeru raquoslepihlaquo ulic oz ko širina javne poti ne dovoljuje obračanja vozila
Zahteve naročnika v zvezi s predmetom naročila so razvidne iz Predračuna (OBR-2) in popis
javnih poti in površin pa iz Seznama javnih poti in javnih površin za izvajanje zimske službe na
območju občine Šentilj ki sta del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila Zimska
služba se izvaja v skladu s Pravilnikom o rednem vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS št
3816) in drugimi relevantnimi predpisi Ponudnik mora ves čas trajanja izvajanja storitev
zimske službe zagotavljati reakcijski oz odzivni čas v trajanju največ 30 minut od poziva
pooblaščenih predstavnikov naročnika Ponudnik mora prav tako zagotavljati dežurstvo in
pregledniško službo ves čas trajanja zimske službe vse skupaj v obsegu po dogovoru z
naročnikom
4 Sodelovanje
Kot ponudnik lahko v tem postopku javnega naročanja konkurira vsaka pravna ali fizična
oseba ki je registrirana za dejavnost ki je predmet tega javnega naročila in ima za opravljanje
te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja za izvedbo tega javnega naročila in ima kadrovske
zmogljivosti za izvedbo tega javnega naročila
Ponudnik mora zagotavljati dežurstvo in pregledniško službo z ustreznim kadrom ves čas
trajanja zimske službe
Ponudnik lahko predloži največ eno ponudbo
3
41 Tuji ponudniki
Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem
v Republiki Sloveniji
Ponudniki ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji morajo predložiti dokazila o izpolnjevanju
pogojev iz točke 10 II poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila
Če država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja zahtevanih dokazil iz točk 1011 in
1012 in 1014 II poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali če ti ne
zajemajo vseh primerov iz točk 1011 1012 in 1014 II poglavja te dokumentacije v zvezi
z oddajo javnega naročila lahko ponudnik da zapriseženo izjavo Če ta v državi v kateri ima
ponudnik svoj sedež ni predvidena pa lahko ponudnik da izjavo določene osebe dano pred
pristojnim sodnim ali upravnim organom notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko
organizacijo v matični državi te osebe ali v državi v kateri ima ponudnik sedež
42 Podizvajalci
Ponudnik lahko predmetno javno naročilo izvede s podizvajalci V primeru da bo ponudnik
javno naročilo izvedel s podizvajalci mora v ponudbi
- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila ki namerava oddati v
podizvajanje
- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev
- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev skladu z 79 členom ZJN-3 ter
- predložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo če podizvajalec to zahteva
V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci je potrebno v ponudbi podizvajalec (OBR-
1A) navesti vse podizvajalce (kontaktne podatke in zakonite zastopnike) za vsak del naročila
ki ga bo izvedel posamezni podizvajalec (predmet vrednost teh del)
V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo se šteje da je neposredno plačilo
podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca Kadar namerava
ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem ki zahteva neposredno plačilo mora
- glavni izvajalec v okvirnem sporazumu pooblasti naročnika da na podlagi potrjenega
računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu
- podizvajalec predložiti soglasje na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika
poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika
- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca ki
ga je predhodno potrdil
Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno naročnik od glavnega izvajalca zahteva da
mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno
izjavo in pisno izjavo podizvajalca da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve
oziroma dobavljeno blago neposredno povezano s predmetom javnega naročila
Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje naročnika obvestiti o
morebitnih spremembah informacij iz prvega in drugega odstavka te točke in poslati
4
informacije o novih podizvajalcih ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje gradnje in sicer
najkasneje v petih dneh po spremembi V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni
izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz prvega in drugega
odstavka te točke
Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem mora pogoje iz točke
101 II poglavja te dokumentacije izpolnjevati tudi podizvajalec ki sodeluje pri izvedbi
javnega naročila
Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega
podizvajalca tudi če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi
podizvajalec ne izpolnjuje pogojev ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo
javnega naročila Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega
izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga
43 Skupna ponudba
Skupine gospodarskih subjektov ne morejo predložiti skupne ponudbe
5 Pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila
Pojasnila o vsebini dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila se lahko zahtevajo le v
pisni obliki preko Portala javnih naročil Pojasnila bodo posredovana na Portal javnih naročil
Če ponudnik zahteva v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma v
zvezi s pripravo ponudbe kakršno koli dodatno pojasnilo mora zanj zaprositi do vključno 28
9 2018 do 1200 ure
Naročnik bo dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo objavil na Portalu javnih naročil
najpozneje do 1 10 2018 do 1200 ure pod pogojem da je bila zahteva posredovana
pravočasno
6 Dopolnitev in spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila
Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega
naročila V primeru da bo naročnik v roku za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil
dokumentacijo bo to objavil na Portalu javnih naročil
Po poteku roka za prejem ponudb naročnik ne bo spreminjal ali dopolnjeval dokumentacije v
zvezi z oddajo javnega naročila
V primeru da bo naročnik spremenil ali dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega
naročila bo glede na obseg in vsebino sprememb ustrezno podaljšal rok za predložitev
ponudb
Rok za predložitev ponudb bo naročnik podaljšal tudi v primeru
5
minus če iz kakršnega koli razloga dodatne informacije čeprav jih je ponudnik pravočasno
zahteval niso bile predložene najpozneje štiri dni pred iztekom roka za prejem ponudb
iz razloga nujnosti pa najpozneje dva dni pred iztekom roka za prejem ponudb
minus če je bila dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila bistveno spremenjena
pozneje kot šest dni pred iztekom roka za prejem ponudb oziroma s skrajšanimi roki iz
razloga nujnosti pa pozneje kot štiri dni pred iztekom roka za prejem ponudb
Informacije ki jih posreduje naročnik ponudnikom na Portalu javnih naročil ali prek njega se
štejejo za spremembo dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega
naročila če iz vsebine informacij izhaja da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija
ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji
Če dodatne informacije niso bile pravočasno zahtevane ali je njihov pomen pri pripravi ponudb
zanemarljiv podaljšanje roka ni potrebno
S premaknitvijo roka za prejem ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnika vežejo
na nove roke ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb
7 Zaupnost podatkov in postopka
Podatki ki jih je ponudnik upravičeno označil za zaupne bodo uporabljeni samo za namen
javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven pooblaščenih oseb naročnika ki so
zadolžene za izvedbo predmetnega javnega naročila (komisija za vodenje javnega naročila)
Kot zaupne podatke lahko ponudnik označi dokumente ki vsebujejo osebne podatke pa ti
niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni ter druge poslovne
podatke v skladu z 39 in 40 členom ZGD-1 Kljub navedenemu naročnik opozarja da so javni
podatki specifikacije ponujenega blaga storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije cena
na enoto vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki ki
bodo vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril
Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji ki bodo imeli
v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami zapisano raquoZAUPNOlaquo pod tem napisom pa bo
podpis osebe ki je podpisala ponudbo Če naj bo zaupen samo določen podatek v dokumentu
mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo v vrstici ob desnem robu pa mora biti izpisano
raquoZAUPNOlaquo Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov ki ne bodo označeni kot je zgoraj
navedeno
8 Prevzem razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani naročnika wwwsentiljsiaktualne-
uradne-objave
6
II PONUDBA
1 Jezik
Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku
Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku Vsa dokazila za izpolnjevanje
sposobnosti ki so v tujem jeziku morajo biti prevedena v slovenski jezik Ponudnik priloži v
ponudbeni dokumentaciji original dokumenta v tujem jeziku zraven pa slovenski prevod
dokumenta
Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni da je potrebno del ponudbe ki ni
predložen v slovenskem jeziku prevesti v slovenski jezik lahko od ponudnika zahteva da to
stori na lastne stroške ter mu za to določi ustrezen rok Za presojo spornih vprašanj se vedno
uporablja razpisna dokumentacija v slovenskem jeziku in ponudba v slovenskem jeziku če pa
je bila dokumentacija ali del dokumentacije podan v tujem jeziku pa tuji jezik
2 Dopustnost ponudbe
Dopustna bo tista ponudba ki jo bo predložil ponudnik za katerega ne obstajajo razlogi za
izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje njegova ponudba ustreza potrebam in
zahtevam naročnika določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo
javnega naročila ki je prispela pravočasno pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali
korupcija naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev
naročnika
Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila ki so
navedena na posameznem obrazcu
Če bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija ki jo mora predložiti ponudnik
nepopolne ali napačne oziroma če bodo posamezni dokumenti manjkali bo naročnik zahteval
da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali jih dopolni popravi ali
pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo pod pogojem da je takšna zahteva popolnoma
skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti Naročnik od ponudnika zahteva
dopolnitev popravek spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le kadar določenega dejstva
ne more preveriti sam Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev popravek ali
pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente
ponudbe katerih obstoj pred iztekom roka določenega za predložitev ponudbe je mogoče
objektivno preveriti Če ponudnik ne bo predložil manjkajočega dokumenta ali ne bo dopolnil
popravil ali pojasnil ustrezne informacije ali dokumentacije bo naročnik ponudbo takega
ponudnika izločil
Ponudnik mora v ponudbi predložiti izpolnjene podpisane in žigosane naslednje dokumente
minus Ponudba (OBR-1)
minus Podizvajalec (OBR -1A)
minus Predračun (OBR-2)
minus Pisno soglasje ponudnika za odpravo računskih napak (OBR-2A)
minus Reference (OBR-3 OBR-3A)
7
minus Izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-4)
minus Seznam tehničnih kapacitet (OBR-5)
minus Seznam kadra ponudnika (OBR-6)
minus Potrditev ogleda lokacije (OBR-7)
minus Vzorec okvirnega sporazuma (OBR-8)
minus ESPD (OBR-9)
minus Dokazila ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev iz 10 točke II poglavja te dokumentacije
(v kolikor ni vse razvidno iz ESPD)
minus Bianco menica z menično izjavo za resnost ponudbe (OBR-10)
minus Menična izjava za dobro izvedbo del (OBR-11)
Naročnik si pridržuje pravico preveriti resničnost vseh podatkov Če naročnik podatkov ne bo
mogel preveriti jih ne bo upošteval
3 Izpolnitev in priprava ponudbe
Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana s čitljivo pisavo ki se je
ne da izbrisati brez posebnih sredstev za brisanje Vsebine obrazcev izjav listin in
dokumentov ni dovoljeno spreminjati
Vse obrazce je treba izpolniti podpisati in žigosati
4 Listine v ponudbi
Starost dokumentov ne sme presegati roka kot ga določajo posamezne določbe te
dokumentacije V tistih primerih kjer starost dokumentov ni določena morajo le-ti izkazovati
pravno relevantno stanje ponudnika na dan določen za predložitev ponudb
5 Rok in način predložitev ponudbe
Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu
httpsejngovsieJN2 v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega
sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN PONUDNIKI (v
nadaljevanju Navodila za uporabo e-JN) ki je priloga razpisni dokumentaciji in objavljen na
spletnem naslovu httpsejngovsieJN2
Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu
httpsejngovsieJN2 v skladu z Navodili za uporabo e-JN Če je ponudnik že registriran v
informacijski sistem e-JN se v aplikacijo prijavi na istem naslovu
Za oddajo overitelja izdano digitalno potrdilo SIGEN-CA (wwwsigen-casi) POŠTAreg ponudb
je zahtevano eno od s strani kvalificiranega CA (postarcapostasi) HALCOM-CA
(wwwhalcomsi) AC NLB (wwwnlbsi)
Ponudba se šteje za pravočasno oddano če jo naročnik prejme preko sistema e-JN
httpsejngovsieJN2 najkasneje do 5 10 2018 do 1000 ure Za oddano ponudbo se šteje
ponudba ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom raquoODDANOlaquo
8
Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni Če ponudnik
v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne se šteje da ponudba ni bila oddana in
je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem
sistemu e-JN spremeni je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba
Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati
Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na
naslednji povezavi
httpsejngovsiponudbapagesaktualnoaktualno_javno_narocilo_podrobnoxhtmlzadevaI
d=4245
6 Popravljanje napak
Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb ali dodatkov razen tistih ki so potrebni za
popravilo ponudnikovih napak V takem primeru mora popravke parafirati oseba ali osebe ki
so podpisniki ponudbe
7 Dopustne dopolnitve ponudbe
Če bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija ki jo mora predložiti ponudnik
nepopolne ali napačne oziroma če bodo posamezni dokumenti manjkali bo naročnik zahteval
da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali jih dopolni popravi ali
pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo pod pogojem da je takšna zahteva popolnoma
skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti Naročnik od ponudnika zahteva
dopolnitev popravek spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le kadar določenega dejstva
ne more preveriti sam Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev popravek ali
pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente
ponudbe katerih obstoj pred iztekom roka določenega za predložitev ponudbe je mogoče
objektivno preveriti Če ponudnik ne bo predložil manjkajočega dokumenta ali ne bo dopolnil
popravil ali pojasnil ustrezne informacije ali dokumentacije bo naročnik ponudbo takega
ponudnika izločil
Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake če zaradi tega popravka ali
dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati
minus svoje cene brez DDV na enoto vrednosti postavke brez DDV skupne vrednosti
ponudbe brez DDV razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim
odstavkom 89 člena ZJN-3 in ponudbe v okviru meril
minus tistega dela ponudbe ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila
minus tistih elementov ponudbe ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev
njegove ponudbe glede na preostale ponudbe ki jih je naročnik prejel v postopku
javnega naročanja
Na glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti
računske napake ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb Pri tem se količina in cena
na enoto brez DDV ne smeta spreminjati Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi
da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s
strani naročnika lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako
9
da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin ki jih ponudi ponudnik izračuna vrednost
ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije Ne glede na prejšnji odstavek lahko
naročnik ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno
Ponudnik s podpisom soglasja na OBR-2A naročniku dovoljuje popravo računskih napak ki
jih bo ta morebiti odkril pri pregledu in ocenjevanju ponudb
8 Navedba zavajajočih podatkov
Naročnik bo Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku
minus v primeru da se bo pri naročniku pojavil utemeljen sum da je ponudnik v postopku
javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot
pravo v skladu z enajstim odstavkom 89 člena ZJN-3
minus če glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94 členom ZJN-3
9 Stroški priprave ponudbe
Ponudniki nosijo sami vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe vključno s
stroški prospektnega materiala katalogov če jih bo naročnik zahteval Naročnik v nobenem
primeru ne more biti odgovoren za morebitno škodo ki bi nastala zaradi teh stroškov brez
ozira na potek postopkov v zvezi z javnim naročilom in na končno izbiro ponudnika
10 Obvezni pogoji
Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z
oddajo javnega naročila Vrsta dokazila s katerim ponudnik izkaže izpolnjevanje zahtevanega
pogoja je navedena za vsakim zahtevanim pogojem
Naročnik namesto potrdil ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe sprejme kot predhodni
dokaz Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila ndash ESPD
Če država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja zahtevanih dokazil iz točk 1011 in
1012 in 1014 II poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali če ti ne
zajemajo vseh primerov iz točk 1011 1012 in 1014 II poglavja te dokumentacije v zvezi
z oddajo javnega naročila lahko ponudnik da zapriseženo izjavo Če ta v državi v kateri ima
ponudnik svoj sedež ni predvidena pa lahko ponudnik da izjavo določene osebe dano pred
pristojnim sodnim ali upravnim organom notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko
organizacijo v matični državi te osebe ali v državi v kateri ima ponudnik sedež
Naročnik lahko ponudnike kadar koli med postopkom pozove da predložijo vsa dokazila ali
del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD
Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika kateremu se je odločil oddati javno
naročilo zahteval da predloži najnovejša dokazila ki dokazujejo izpolnjevanje vseh pogojev
ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila Naročnik si
pridržuje pravico da pozove ponudnike da dopolnijo ali pojasnijo predložena potrdila
10
Podatke ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ne bo predložil dokazila sam
lahko naročnik namesto v uradni evidenci preveri v enotnem informacijskem sistemu če
ponudnik v tem sistemu naročnika izkazljivo potrdi
Ponudnik ni dolžan predložiti dokazil ali drugih listinskih dokazov če lahko naročnik potrdila
ali druge potrebne informacije pridobi brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne
baze podatkov katere koli države članice kakršne so nacionalni register javnih naročil
elektronski register podjetij elektronski sistem za shranjevanje dokumentov ali
predkvalifikacijski sistem Ponudnik prav tako ni dolžan predložiti dokazil če naročnik že ima
te dokumente zaradi prejšnjega oddanega javnega naročila ali sklenjenega okvirnega
sporazuma in so ti dokumenti še vedno veljavni oziroma izkazujejo navedbe v ESPD
Če lahko naročnik dokazila pridobi neposredno v bazi podatkov mora ESPD vsebovati tudi
informacije ki so potrebne v ta namen zlasti spletni naslov baze podatkov podatke za
identifikacijo če je to potrebno pa tudi soglasje da pridobi dokazilo naročnik
Naročnik bo ugotavljal sposobnost ponudnikov na osnovi izpolnjevanja naslednjih
pogojev
101 Osnovna sposobnost ponudnika
1011 Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika če bo pri
preverjanju v skladu s 77 79 in 80 členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen da je bila
ponudniku ali osebi ki je članica upravnega vodstvenega ali nadzornega organa tega
gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor
v njem izrečena pravnomočna sodba ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj ki so
opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS št 5012 ndash uradno prečiščeno besedilo in
5415 v nadaljnjem besedilu KZ-1)
minus terorizem (108 člen KZ-1)
minus financiranje terorizma (109 člen KZ-1)
minus ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110 člen KZ-1)
minus novačenje in usposabljanje za terorizem (111 člen KZ-1)
minus spravljanje v suženjsko razmerje (112 člen KZ-1)
minus trgovina z ljudmi (113 člen KZ-1)
minus sprejemanje podkupnine pri volitvah (157 člen KZ-1)
minus kršitev temeljnih pravic delavcev (196 člen KZ-1)
minus goljufija (211 člen KZ-1)
minus protipravno omejevanje konkurence (225 člen KZ-1)
minus povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226 člen KZ-1)
minus oškodovanje upnikov (227 člen KZ-1)
minus poslovna goljufija (228 člen KZ-1)
minus goljufija na škodo Evropske unije (229 člen KZ-1)
minus preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230 člen KZ-1)
minus preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231 člen KZ-1)
minus preslepitev kupcev (232 člen KZ-1)
minus neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233 člen KZ-1)
minus neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234 člen KZ-1)
minus ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235 člen KZ-1)
11
minus izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236 člen KZ-1)
minus zloraba informacijskega sistema (237 člen KZ-1)
minus zloraba notranje informacije (238 člen KZ-1)
minus zloraba trga finančnih instrumentov (239 člen KZ-1)
minus zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240 člen KZ-1)
minus nedovoljeno sprejemanje daril (241 člen KZ-1)
minus nedovoljeno dajanje daril (242 člen KZ-1)
minus ponarejanje denarja (243 člen KZ-1)
minus ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244 člen KZ-
1)
minus pranje denarja (245 člen KZ-1)
minus zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246 člen KZ-1)
minus uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247 člen KZ-1)
minus izdelava pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248 člen KZ-1)
minus davčna zatajitev (249 člen KZ-1)
minus tihotapstvo (250 člen KZ-1)
minus zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257 člen KZ-1)
minus oškodovanje javnih sredstev (257a člen KZ-1)
minus izdaja tajnih podatkov (260 člen KZ-1)
minus jemanje podkupnine (261 člen KZ-1)
minus dajanje podkupnine (262 člen KZ-1)
minus sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263 člen KZ-1)
minus dajanje daril za nezakonito posredovanje (264 člen KZ-1)
minus hudodelsko združevanje (294 člen KZ-1)
Dokazilo Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila ndash ESPD
1012 Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika če bo pri
preverjanju v skladu s 77 79 in 80 členom ZJN-3 ugotovil da ponudnik ne izpolnjuje
obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom ki ureja
finančno upravo ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države v kateri ima sedež ali
predpisi države naročnika če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje
ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več Šteje se da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz
prejšnjega stavka tudi če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih
odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje
ponudbe
Dokazilo Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila ndash ESPD
1013 Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika če je ta na dan ko
poteče rok za oddajo ponudb izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v
evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami
Dokazilo Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila ndash ESPD
1014 Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika če mu je bila v zadnjih
treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa
12
Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi
prekrška v zvezi s plačilom za delo
Dokazilo Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila ndash ESPD
102 Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti
Ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov ki se vodijo v državi
članici v kateri ima ponudnik sedež
Dokazilo Izpis iz ustreznega poklicnega ali poslovnega registra v kolikor ponudnik ne
predloži si naročnik pridobi sam
103 Strokovna sposobnost
Naročnik bo ponudniku priznal strokovno sposobnost če bo predložil (navedel) najmanj štiri
(4) reference različnih naročnikov opisano in navedeno tako kot je zahtevano v obrazcu
OBR-3 V primeru da ponudnik ne bo predložil vsaj štiri (4) pravilne reference bo njegova
ponudba izločena iz nadaljnjega postopka izbire najugodnejšega ponudnika Pravilna
referenca je referenca posameznega naročnika ki izkazuje kvalitetno in pravočasno izvedene
storitve izvajanja zimske službe na občinskih cestah v minimalni dolžini 50 km v obdobju
zadnjih treh (3) let pred oddajo ponudbe
Dokazilo Ustrezne reference iz prejšnjih naročil ndash izpolnjen obrazec OBR-3 OBR-3A
104 Tehnična usposobljenost
Ponudnik mora razpolagati (op v lasti ali najemu) z zadostnimi tehničnimi kapacitetami za
priznanje tehnične usposobljenosti in sicer sz
- eno (1) vzdrževalno enoto (objektom) s skladišči in silosi za posipne materiale (pesek
sol) ter upravnimi prostori za izvajanje organizacije del in dežurstva zimske službe
- desetimi (10) traktorji za pluženje posipavanje
- desetimi (10) snežnimi plugi za traktorje
- desetimi (10) posipalci za traktorje
- enim (1) snežnim reskarjem
- enim (1) poltovornim vozilom za izvajanje pregledne službe
- eno (1) pometalno napravo za čiščenje peska ob koncu zimske sezone
- enim (1) rovokopačem opremljenim s čelnim nakladačem
- enim (1) tovornim vozilom kiper 8-10 t
- enim (1) tovornim vozilom kiper 10-12 t
- enim (1) posipalcem avtomatski kot npr Igloo ali podobno za poltovorno vozilo
Oddaljenost vseh tehničnih kapacitet je lahko največ 30 km od sedeža naročnika
Vsa vozila s katerimi se izvaja zimska služba morajo biti opremljena z GPS napravo ponudnik
pa mora razpolagati z ustrezno programsko opremo za vodenje evidenc ur in dejanskega
stanja na terenu ki mora biti kadarkoli na vpogled naročniku
Dokazilo Izpolnjen obrazec OBR ndash 5
13
Naročnik bo skladno s 77 členom ZJN-3 pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila
preveril izpolnjevanje tega pogoja v kolikor bo podvomil v resničnost
105 Kadrovska usposobljenost
Ponudnik mora razpolagati z ustrezno usposobljenim kadrom (op v delovnem ali drugem
pogodbenem razmerju) in sicer najmanj sz
- enim (1) odgovornim vodjem del oziroma odgovornim vodjem zimske službe ki ima
pridobljeno najmanj 6 stopnjo izobrazbe gradbene smeri najmanj 5 let delovnih
izkušenj pri vodenju zimske službe in opravljen strokovni izpit
- enim (1) strokovno tehničnim kadrom za organizacijo del dežurstvo v zimski službi
izvajanje administrativno tehničnih nalog ki ima pridobljeno najmanj 5 stopnjo
izobrazbe
- enim (1) delovodjem ali skupinovodjem za izvajanje dežurstva v zimski službi ki ima
pridobljeno najmanj 4 stopnjo izobrazbe
- enim (1) preglednikom ki ima pridobljeno najmanj 3 stopnjo izobrazbe in nacionalno
poklicno kvalifikacijo (NPK) za cestnega preglednika
- desetimi (10) voznikistrojniki ki imajo opravljen izpit iz težke gradbene mehanizacije
(TGM)
Dokazilo Izpolnjen obrazec OBR-6 kopije pogodb o zaposlitvi podjemnih pogodb dokazil o
izobrazbi NPK za cestnega preglednika izpit TGM in strokovnih izpitih oz druga ustrezna
dokazila
106 Dobava posipnega materiala
Ponudnik mora ves čas izvajanja pogodbe nemoteno zagotavljati dobavo posipnega materiala
t j soli peska in mešanice soli in peska potrebnega za izvajanje zimskega vzdrževanja cest
vse v skladu s predhodnim dogovorom z naročnikom
Dokazilo Izpolnjen obrazec OBR ndash 4
Naročnik bo skladno s 77 členom ZJN-3 pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila
preveril izpolnjevanje tega pogoja v kolikor bo podvomil v resničnost Ponudnik mora na poziv
naročnika predložiti dokazilo (npr pogodbo o dobavi)
107 Odzivni čas
Ponudnik mora zagotavljati odzivni čas in sicer 30 minut po petih centimetrih zapadlega
snega
Dokazilo Izpolnjen obrazec OBR ndash 4
14
108 Zavarovanje odgovornosti za škodo
Ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost za škodo v skladu s 14 členom Gradbenega
zakona (Uradni list RS št 612017) ki mora vključevati odgovornost za škodo ki bi nastala
naročniku ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in mora kriti škodo zaradi
malomarnosti napake in opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih Višina letne vsote
določene v zavarovalni polici mora biti najmanj 5000000 EUR
Dokazilo Kopija veljavne zavarovalne police
109 Obvezen ogled terena
Ponudnik si mora pred oddajo ponudbe pogledati lokacijo predmeta javnega naročila
Za termin ogleda se dogovori s kontaktno osebo Vojko Titan na vojkotitansentiljsi ali
obcinasentiljsi Zbirno mesto je na sedežu občine Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
Slovenskih goricah
Ponudnik mora po končanem ogledu naročniku v podpis in žigosanje predložiti potrdilo o
ogledu lokacije katero predloži v svoji ponudbi kot pogoj za dopustnost ponudbe
Ogled opravi ponudnik na lastno odgovornost in lastne stroške s predstavnikom naročnika
Ogled se opravlja v delovnem času naročnika od dneva objave javnega naročila do vključno
dne 3102018
Dokazilo Potrjen obrazec OBR - 7 s strani naročnika
11 Izločitev ponudbe
Naročnik bo izločil
minus nepravočasne ponudbe
minus ponudbe ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtev iz točke 2 in 10 II poglavja teh navodil
minus ponudbo ki ne bo ustrezala vsem tehničnim zahtevam
Naročnik iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključi ponudnika če se izkaže
da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena
dejanja v enem od položajev iz točk 1011 1012 1013 in 1014 točke 101 II poglavja
te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila Naročnik pa lahko kadar koli v postopku
izključi ponudnika če se izkaže da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt
glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz šestega odstavka 75 člena
ZJN-3
Ponudnik ki je v enem od položajev iz točke 1011 točke 101 II poglavja te dokumentacije
v zvezi z oddajo javnega naročila lahko naročniku predloži dokaze da je sprejel zadostne
ukrepe s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev Za
zadostne ukrepe šteje plačilo ali zaveza plačati nadomestilo za vso škodo povzročeno s
kaznivim dejanjem ali kršitvijo aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno
razjasnitev dejstev in okoliščin ter sprejetje konkretnih tehničnih organizacijskih in kadrovskih
15
ukrepov ustreznih za preprečitev nadaljnjih kaznivih dejanj ali kršitev To ne velja za
ponudnika ki je bil iz sodelovanja v postopkih javnega naročanja ali postopkih za podelitev
koncesije izključen na podlagi pravnomočne sodbe ali odločbe o prekršku ki učinkuje v
Republiki Sloveniji
12 Ponudbena cena
Ponudnik mora v ponudbi navesti skupno končno ceno v EUR Končna cena mora vsebovati
vse stroške popuste in rabate Ponudbena cena mora imeti stopnjo in vrednost DDV-ja
posebej izkazano
Cena mora biti fiksna v času trajanja okvirnega sporazuma
13 Merila
Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba ndash najnižja
skupna cena
14 Neobičajno nizka ponudba
Če bo naročnik menil da je pri določenem naročilu glede na njegove zahteve ponudba
neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve
naročila bo naročnik preveril ali je neobičajno nizka in od ponudnika zahteval da pojasni ceno
ali stroške v ponudbi
Naročnik bo preveril ali je ponudba neobičajno nizka tudi če je vrednost ponudbe za več kot
50 odstotkov nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20 odstotkov
nižja od naslednje uvrščene ponudbe vendar le če je prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe
Kadar naročnik v postopku javnega naročanja preveri dopustnost vseh ponudb v skladu s
prejšnjim stavkom preveri ali je ponudba neobičajno nizka glede na dopustne ponudbe
Preden naročnik izloči neobičajno nizko ponudbo mora od ponudnika v skladu s 86 členom
ZJN-3 pisno zahtevati podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe za katere meni
da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb
Naročnik bo ocenil pojasnila tako da se bo posvetoval s ponudnikom Ponudbo bo zavrnil le
če predložena dokazila zadostno ne pojasnijo nizke ravni predlagane cene ali stroškov pri
čemer se upoštevajo elementi iz prejšnjega odstavka
Če bo naročnik ugotovil da je ponudba neobičajno nizka ker ni skladna z veljavnimi
obveznostmi iz drugega odstavka 3 člena ZJN-3 jo bo naročnik zavrnil
15 Podatki o lastniški strukturi
Izbrani ponudnik mora v roku osmih dni od prejema naročnikovega poziva posredovati podatke
o
minus svojih ustanoviteljih družbenikih delničarjih komanditistih ali drugih lastnikih in
podatke o lastniških deležih navedenih oseb
16
minus gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona ki ureja gospodarske
družbe šteje da so z njim povezane družbe
16 Veljavnost ponudbe
Ponudba mora veljati do dne 1 4 2020
19 Variantne ponudbe
Variantne ponudbe ne bodo upoštevane
20 Finančna zavarovanja
Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika naročniku predložiti
spodaj zahtevana zavarovanja ki morajo biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv
Uporabljena valuta mora biti enaka valuti javnega naročila
201 Zavarovanje za resnost ponudbe
Ponudnik mora v ponudbi predložiti bianco menico za resnost ponudbe v višini 300000 EUR
ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev Veljavnost finančnega zavarovanja za resnost
ponudbe mora veljati do 1122018 oziroma ne sme poteči pred rokom za predložitev
finančnega zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti okvirnega sporazuma Original menično
izjavo s pooblastilom za izpolnitev za resnost ponudbe in bianco menico mora ponudnik
posredovati naročniku po redni pošti najkasneje do dne in ure (ne glede na način vročitve) ki
je določena kot datum in ura za oddajo ponudb
Naročnik bo unovčil menico za resnost ponudbe
minus če ponudnik ponudbo umakne po poteku roka za predložitev ponudb
minus če ponudnik ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove
ponudbe
- ne izpolni ali zavrne sklenitev okvirnega sporazuma ali
- ne predloži ali zavrne predložitev garancije za dobro izvedbo
obveznosti okvirnega sporazuma (menico)
202 Zavarovanje za dobro izvedbo del
Ponudnik ki mu bo dodeljena izvedba javnega naročila mora naročniku najkasneje pet (5) dni
od sklenitve okvirnega sporazuma predložiti bianco menico za dobro izvedbo del v višini 10
vrednosti okvirnega sporazuma z vključenim DDV ter menično izjavo s pooblastilom za
izpolnitev Rok veljavnosti finančnega zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti okvirnega
sporazuma z veljavnostjo za celoten čas trajanja okvirnega sporazuma podaljšano za
dodatnih 30 dni po izteku okvirnega sporazuma
Naročnik bo unovčil garancijo za dobro izvedbo obveznosti okvirnega sporazuma v primeru
minus da obveznosti po okvirnem sporazumu ne bodo pravočasno in pravilno izvajane
oziroma jih bo izvajalec enostransko prenehal izvajati in
minus prekinitve okvirnega sporazuma po krivdi izvajalca
17
Če ponudnik ne predloži zahtevane garancije za dobro izvedbo posla ali če predloži drugo
vrsto finančnega zavarovanja kot je zahtevano v tej razpisni dokumentaciji se šteje da je
ponudnik umaknil oziroma spremenil ponudbo v času njene veljavnosti navedene v ponudbi
III JAVNO ODPIRANJE PONUDB
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 5 10 2018 in
se bo začelo ob 1030 uri na spletnem naslovu httpsejngovsieJN2
Odpiranje poteka tako da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri ki je določena za javno
odpiranje ponudb prikaže podatke o ponudniku o variantah če so bile zahtevane oziroma
dovoljene ter omogoči dostop do pdf dokumenta ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod
razdelek raquoPredračunlaquo Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut Ponudniki
ki so oddali ponudbe imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku
raquoZapisnik o odpiranju ponudblaquo
IV PREGLED PONUDB
Naročnik bo ponudbe najprej razvrstil po merilih nato pa jih bo preveril z vidika ustreznosti
zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila
Za ponudnika ki bo po merilih najugodnejši bo naročnik preveril ali obstajajo razlogi za
izključitev najugodnejšega ponudnika in ali ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje
V POGAJANJA
Naročnik ne bo izvedel pogajanj
VI OKVIRNI SPORAZUM
Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil okvirni sporazum v skladu z določbami vzorca
okvirnega sporazuma iz OBR-8
Okvirni sporazum je treba podpisati v roku 5 dni od prejema naročnikovega poziva k podpisu
okvirnega sporazuma
VI PRAVNO VARSTVO
Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z
določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS št 4311
in spremembe v nadaljevanju ZPVPJN) po postopku in na način kot ga določa zakon
Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah
postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika razen če zakon ki ureja
oddajo javnih naročil ali ZPVPJN ne določa drugače Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži
aktivno legitimirana oseba kot jo določa 14 člen ZPVPJN
18
Zahtevek za revizijo mora vsebovati
1 ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu vlagatelj) ter kontaktno
osebo
2 ime naročnika
3 oznako javnega naročila
4 predmet javnega naročila
5 očitane kršitve
6 dejstva in dokaze s katerimi se kršitve dokazujejo
7 pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku če vlagatelj
nastopa s pooblaščencem
8 navedbo ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz
evropskih sredstev in iz katerega sklada
Vlagatelj mora v skladu s prvo alinejo prvega odstavka 71 člena ZPVPJN zahtevku za revizijo
priložiti potrdilo o plačilu takse v višini 200000 EUR
Takso je potrebno vplačati na podračun odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za
predrevizijski in revizijski postopek številka 01100-1000358802 ndash izvrševanje proračuna RS
Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje
sklicevanja na številko odobritve 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št objave
javnega naročila oznaka L pa pomeni označbo leta V kolikor je št objave javnega naročila
krajša od šestih znakov se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0)
Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku po pošti priporočeno ali
priporočano s povratnico Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati
ministrstvu pristojnemu za javna naročila
Zahtevek za revizijo ki se nanaša na vsebino objave ali dokumentacijo v zvezi z oddajo
javnega naročila se razen v primeru iz četrtega odstavka 25 člena ZPVPJN vloži v desetih
delovnih dneh od dneva
minus objave obvestila o javnem naročilu ali
minus obvestila o dodatnih informacijah informacijah o nedokončanem postopku ali
popravku če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za
izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno
objavljenega obvestila o naročilu ali
minus prejema povabila k oddaji ponudb
Če naročnik ugotovi da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno
legitimirana oseba iz 14 člena ZPVPJN da vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 15 člena
ZPVPJN ni predložil potrdila o plačilu takse ali da ni bila plačana ustrezna taksa ga najpozneje
v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže
mag Štefan Žvab
župan Občine Šentilj
19
OBR-1
PONUDNIK helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
PONUDBA
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski
sezoni 20182019 in 20192020laquo
Naziv oz popolna firma
ponudnika
Sedež ponudnika
Odgovornae osebae oziroma
zakoniti zastopnik(i) (podpisnik(i)
okvirnega sporazuma)
Kontaktna oseba
Telefon
Telefaks
Elektronski naslov
Številka transakcijskega računa
ponudnika (IBAN) pri banki
Matična številka
Identifikacijska številka za DDV
Pristojni davčni urad
Nastopanje s podizvajalci DA NE
Kraj in datum
Žig in podpis ponudnika
20
OBR-1A
PODIZVAJALEC
PONUDBA
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski
sezoni 20182019 in 20192020laquo
PODATKI O PODIZVAJALCU
Naziv oz popolna firma
ponudnika - podizvajalca
Sedež ponudnika - podizvajalca
Odgovornae osebae oziroma
zakoniti zastopnik(i)
(podpisnik(i) okvirnega
sporazuma)
Kontaktna oseba
Telefon
Telefaks
Elektronski naslov
Številka transakcijskega računa
ponudnika (IBAN)
Matična številka
Identifikacijska številka za DDV
Pristojni davčni urad
Del izvedbe javnega naročila ki ga bo izvedel podizvajalec
Opis dela izvedbe naročila ki ga
bo izvedel podizvajalec
Količina
Kraj izvedbe
Kraj in datum
Žig in podpis podizvajalca
21
OBR-2
PONUDNIK helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
PREDRAČUN ŠT helliphelliphelliphellip
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski
sezoni 20182019 in 20192020laquo
Storitev Enota
Ocenjena
količina
Cena brez
DDV v
EURenoto
Skupaj cena
brez DDV v
EUR
Stopnja
DDV v
Znesek DDV
v EUR
Cena z DDV
v EUR
Dežurstvo Ura 650
Postavitev kolov -
leseni Kom
200
Odstranjevanje
kolov lesenih Kom
200
DELAVCI
Preglednik Ura 200
Voznikstrojnik Ura 1800
VOZILA
Tovorno vozilo 8-
10 t Ura
200
Tovorno vozilo 10-
12 t Ura
300
Pregledniško
vozilo Ura
50
STROJI
Rovokopač Ura 100
Traktor do 90 KM Ura 200
Traktor nad 90 KM Ura 1000
Posipalec za
traktorndash vlečni
(obr ure)
Ura
1000
Snežni plug (obr
ure) Ura
600
Snežni rezkar
(obr ure) Ura
20
22
Veljavnost ponudbe do 1 4 2020
Ponudnik helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
izjavljam da sem seznanjen in se v celoti strinjam z navodili in pogoji ki so navedeni v tej
dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in bom pri izvajanju storitev zimske službe
upošteval reakcijski oz odzivni čas v trajanju največ 30 minut od poziva pooblaščenega
predstavnika naročnika
Kraj in datum Žig in podpis ponudnika
Ponudnik v sistemu e-JN predračun naloži v razdelek raquoPredračunlaquo v pdf datoteki
Posipalec
avtomatski (npr
Igloo-obrure)
Ura
50
Pometalna
naprava za
čiščenje ceste
(obrure)
Ura
100
MATERIAL
Snežni koli 2 m
leseni kom
200
Agregat za
posipanje (2-4
mm) s
transportom do
vzdrževalne enote
m3
300
Agregat za
posipanje (8-16
mm) s
transportom do
vzdrževalne enote
m3
60
NaCl garnulacije
0-4 (0-2) mm za
odprta skladišča s
transportom do
vzdrževalne enote
t
170
NaCl garnulacije
0-4 (0-2) mm v
vrečah 25 kg s
transportom do
sedeža naročnika
t
3
SKUPAJ
23
OBR-2A
PISNO SOGLASJE PONUDNIKA
za odpravo računskih napak v skladu s 7 odstavkom 89 člena ZJN-3
Ponudnik helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
s podpisom te izjave dajem naročniku soglasje da popravi računske napake ki jih odkrije pri
pregledu in ocenjevanju ponudb Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta
spreminjati Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi da je prišlo do računske napake
zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika lahko naročnik
popravi računsko napako tako da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin ki jih
ponudi ponudnik izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije
Naročnik lahko napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno
Kraj in datum
Žig in podpis ponudnika
24
OBR-3
PONUDNIK helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
REFERENCE - SEZNAM NAJVAŽNEJŠIH STORITEV ZIMSKE SLUŽBE V ZADNJIH
TREH LETIH PRED ODDAJO PONUDBE
Navodilo za izpolnjevanje OBR- 3
1 Ponudniki izpolnijo obrazec z izvedbo zimske službe na občinskih cestah v dolžini
minimalno 50 km za posamezno referenco
2 Ponudniki z žigom in podpisom jamčijo da so navedeni podatki (reference) točne in resnični
V primeru da bo naročnik ugotovil da je ponudnik navajal neresnične in zavajajoče podatke
(reference) bo brez predhodnega obvestila ponudnika predlagal za vpis v javni seznam
ponudnikov z negativnimi referencami V primeru če naročnik tega javnega naročila
NAROČNIK
(naziv naslov odgovorna
oseba naročnika telefon)
Izvedbe zimske
službe (dolžina
cest v km)
Vrednost del
v EUR z DDV Leto
izvedbe
25
ugotovi da določene navedene reference referenčni naročnik preteklega javnega naročila ne
priznava bo takšna referenca izločena
3 Ponudnik na tem obrazcu navede najmanj štiri (4) reference različnega naročnika
4 Naročnik bo ponudniku priznal le reference za izvajanja zimske službe na občinskih cestah
Naročnik nebo priznal reference zimske službe državnih cest
5 Naročnik bo ponudniku priznal le reference zaključene od vključno leta 2015 naprej
Kraj in datum
Žig in podpis ponudnika
Opomba V primeru da bo naročnik podvomil v resničnost navedb bo ustreznost in resničnost
referenc preveril
26
OBR-3A
POTRDILO NAROČNIKA
(priloga k OBR-3)
Naročnikhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Vrsta storitev helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Potrjujemo da je izvajalec
od helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip do helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (navesti datum)
za nas izvajal storitve zimske službe občinskih cest po pogodbi šthelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip z
dnehelliphelliphelliphelliphelliphellip v dolžini helliphelliphelliphellip km in sicer kot
glavni izvajalec podizvajalec
(ustrezno obkrožiti)
Storitve je opravljal pravočasno in kvalitetno
Odgovorna oseba naročnika pri katerem se lahko dobijo dodatne informacije
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip tel št helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip e-
naslov helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
To potrdilo je izdano na prošnjo ponudnika za prilogo ponudbi kot priporočilo za priznanje
referenc
Kraj in datum
Žig in podpis naročnika
Navodilo za izpolnjevanje OBR-3A
1 Po potrebi naj ponudnik obrazec kopira
2 OBR-3A raquopotrdilo naročnikalaquo
27
OBR-4
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV
S podpisom te izjave ponudnik
______________________________________________________________ izjavljamo da
izpolnjujemo vse pogoje v skladu z zakonom in razpisno dokumentacijo na javni razpis
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski
sezoni 20182019 in 20192020laquo in sicer izjavljamo
Da bomo ves čas izvajanja pogodbe nemoteno zagotavljati dobavo posipnega materiala
potrebnega za izvajanje zimskega vzdrževanja javnih poti in javnih površin
Da bomo upoštevali dogovorjen reakcijski čas največ 30 minut
Da bo ponudnik imel dežurno in pregledniško službo
Da je oddaljenost vseh tehničnih kapacitet je največ 30 km od sedeža naročnika
Da so vsa vozila s katerimi se pluži in posipava opremljena z GPS napravo ter ponudnik
razpolaga s programsko opremo da lahko naročniku dokazuje opravljanje del in število ur
Da razpolagamo z ustreznim kadrom in tehnični opremo za izvedbo predmeta javnega
naročila ki je zahtevana in je navedena na posebnih obrazcih
Da bomo dela izvedli v skladu pravili stroke in navodili naročnika
Da bomo pri izvedbi javnega naročila upošteval obveznosti ki izhajajo iz predpisov o varstvu
zaposlenih in ureditvi delovnih pogojev
Da imamo zavarovano odgovornost za predmet javnega naročila skladno s Navodili
ponudnikom iz razpisne dokumentacije
Da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila
Ta izjava je sestavni del ponudbe s katero se prijavljamo na predmetno javno naročilo
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo da so zgoraj navedeni podatki točni in
resnični
Naročnik si pridružuje pravico da lahko skladno s 77 členom ZJN-3 pred izdajo odločitve o
oddaji javnega naročila o izvedbi javnega naročila preveril izpolnjevanje vseh pogojev katerih
izpolnjevanje ponudnik s podpisom te izjave izkazuje v kolikor bo naročnik podvomil v
resničnost izjave Ponudnik se zavezuje da bo na poziv naročnika predložil zahtevana
dokazila
Kraj in datum (žig) Podpis odgovorne osebe ponudnika
28
OBR-5
SEZNAM TEHNIČNIH KAPACITET
Za izvedbo predmeta javnega naročila raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih
površinah v občini Šentilj za zimski sezoni 20182019 in 20192020laquo razpolagamo najmanj
s sledečo opremo
Zap
št
Tehnična kapaciteta oprema (znamka
model naslov ipdhellip)
Datum
nazadnje
opravljenega
tehničnega
pregleda letnik
izdelave
Podlaga za
razpolaganje
(lastništvo najem
ipd)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
29
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Po potrebi se obrazec kopira
Naročnik si pridružuje pravico da bo skladno s 77 členom ZJN-3 pred izdajo odločitve o oddaji
javnega naročila o izvedbi javnega naročila preveril izpolnjevanje vseh pogojev katerih
izpolnjevanje ponudnik s podpisom te izjave izkazuje v kolikor bo podvomil v resničnost
Ponudnik se zavezuje da bo na podlagi naročnikovega poziva predložil zahtevana dokazila
Kraj in datum Žig in podpis ponudnika
30
OBR-6
SEZNAM KADRA PONUDNIKA
Pri izvedbi predmeta javnega naročila raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih
površinah v občini Šentilj za zimski sezoni 20182019 in 20192020laquo bo sodeloval
naslednji kader
Zap
št
Ime in priimek
delavca
Izobrazba strokovni
izpiti
Razmerje do
ponudnika
(zaposlen
pogodbenihellip)
Delo v okviru
predmeta javnega
naročila
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Po potrebi se obrazec kopira
Kraj in datum Žig in podpis ponudnika
31
OBR-7
POTRDILO O OGLEDU LOKACIJE
Pooblaščena oseba ponudnika ______________________________________________
(naziv ponudnika) ______________________________ (ime in priimek) se je udeležila
organiziranega obveznega ogleda cest za potrebe izdelave ponudbe za javno naročilo
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski sezoni
20182019 in 20192020laquo z oznako _____________________ dne _____________ ob
_____uri
Izpolni naročnik po opravljenem ogledu
Podpis predstavnika
naročnika
Žig naročnika Kraj in datum
Izpolni ponudnik in obvezno priloži k ponudbeni dokumentaciji
Podpis ponudnika Žig ponudnika Kraj in datum
32
OBR-8
OBČINA ŠENTILJ Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v Slov goricah matična številka
5884209000 davčna številka SI 38253283 ki jo zastopa župan mag Štefan Žvab (v
nadaljevanju naročnik)
in
(naziv in naslov izvajalca)
matična številka davčna številka ki ga
zastopa (v nadaljevanju izvajalec)
se dogovorita in skleneta naslednji
OKVIRNI SPORAZUM
za izvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za
zimski sezoni 20182019 in 20192020
UVODNE DOLOČBE
1 člen
Naročnik in izvajalec ugotavljata da
minus je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila
za objavljen na Portalu javnih
naročil pod št objave z dne v skladu
s členom Zakona o javnem (Uradni list RS št 912015 v nadaljevanju ZJN-
3) z namenom sklenitve okvirnega sporazuma v skladu s točko b) sedmega odstavka
48 člena ZJN-3
minus je naročnik na podlagi javnega naročila iz prve alineje in prejetih ponudb z Odločitvijo
o oddaji javnega naročila številka z dne izbral
enega ponudnika
minus da je izvajalec strokovno in tehnično sposoben izvesti naročilo po tem sporazumu
2 člen
S tem sporazumom se naročnik in izvajalec dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvajanja
javnega naročila iz prejšnjega člena
PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA
3 člen
(1) Predmet javnega naročila je kot je
razvidno iz seznama javnih poti in javnih površin ki so sestavni del tega sporazuma Stranki
tega okvirnega sporazuma ugotavljata da naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej
določiti potreb po storitvah ki so predmet tega okvirnega sporazuma in bo storitve časovno in
količinsko naročal glede na dejanske potrebe po cenah ki bodo podane v ponudbi
33
(2) Izvajalec se zavezuje za naročnika opravil storitve ki so predmet naročila naročnik pa mu
bo za to plačal dogovorjeno ceno
(3) Naročnikove zahteve ter specifikacije se lahko v soglasju z izvajalcem med samim
trajanjem okvirnega sporazuma tudi spremenijo dopolnijo ali razširijo pri čemer pa izvajalec
v nobenem primeru ni upravičen do povračila kakršnih koli stroškov ki bi jih spremenjene
zahteve morebiti povzročile
(4) Ponudba in dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila katere del so tudi tehnične
specifikacije naročila sta sestavni del tega sporazuma
4 člen
Ta sporazum se sklepa za obdobje od predvidoma 1112018 oziroma od podpisa okvirnega
sporazuma do 3042020
PLAČILNI POGOJI
5 člen
(1) Opravljena dela po tem sporazumu bo izvajalec obračunal po dejansko izvršenih količinah
dokumentiranih v dnevniku evidenci tahografskih zapisov oziroma GPS podatkih potrjenih s
strani pooblaščenega predstavnika naročnika
(2) Storitev je uspešno opravljena ko naročnik potrdi pisno poročilo o opravljenih storitvah ki
ga pripravi izvajalec po vsakem opravljenem naročilu Obračunavanje del bo izvajalec opravil
z izstavitvijo mesečnega računa po opravljenem delu Pri izstavitvi mesečnega računa se mora
izvajalec sklicevati na številko pogodbe
Izvajalec izstavi s strani pooblaščenega predstavnika naročnika predhodno potrjen račun za
dela opravljena v preteklem mesecu Na računu mora biti prikazan tudi skupni znesek
opravljenih del Naročnik bo v roku 15 dni račun potrdil ali mu ugovarjal Za grajanji del mora
izvajalec izstaviti dobropis
6 člen
(1) Naročnik bo izvajalcu izstavljen račun ki ga bo predhodno potrdil naročnikov skrbnik te
pogodbe plačal v roku 30 dni od uradnega datuma prejema računa na transakcijski račun
izvajalca številka SI56 odprt
pri
Na podlagi 32 Člena ZIPRS 1819 (Uradni list RS št 712017 132018 - ZJF-H) je plačilni rok
lahko krajši od 30 dni v kolikor dobavitelj s tem zagotovi nižjo pogodbeno vrednost
(2) Če je zadnji dan za plačilo dela prost dan se šteje da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji
delovni dan
V primeru nastopa s podizvajalcem ki zahteva neposredno plačilo se bo dodal še naslednji
odstavek
(3) Izvajalec pooblašča naročnika da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani
izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu Podizvajalec soglaša da naročnik namesto
34
izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca na transakcijski račun podizvajalca
številka SI56 odprt
pri
Izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca ki ga je predhodno
potrdil
Neposredna plačila podizvajalcem bodo izvršena v roku iz prvega odstavka tega člena
7 člen
Če naročnik zamudi s plačilom je izvajalec upravičen zahtevati zakonite zamudne obresti od
dneva zapadlosti računa v plačilo do dneva plačila
ČAS IZVAJANJA STORITEV
8 člen
(1) Zimska služba se bo predvidoma izvajala od novembra tekočega leta do marca prihodnje
leto Predvideno obdobje izvajanja zimske službe pa se bo tekom izvajanja okvirnega
sporazuma prilagajalo dejanskim vremenskim pogojem kar pomeni da predvideni pričetek in
konec izvajanja zimske službe nista fiksna
(2) Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s tem sporazumom prevzetih del takoj po
podpisu sporazuma
(3) Izvajalec se obvezuje da bo dela opravljal po dinamiki in navodilih naročnika oziroma
skladno z možnostjo zagotavljanja proračunskih sredstev Obseg in dinamika izvajanja del se
po odločitvi naročnika prilagaja razpoložljivim finančnim sredstvom in vremenskim razmeram
Zaradi spremenjenih vremenskih razmer lahko pogodbeni stranki v soglasju s pooblaščenim
predstavnikom naročnika določita trajanje zimske službe drugače
Začetek izvajanja vsakokratnega pluženja in posipavanja cest se uskladi s pooblaščenim
predstavnikom naročnika oz drugimi predstavniki imenovanimi s strani naročnika
OBVEZE NAROČNIKA IN IZVAJALCA
9 člen
Naročnik se obvezuje da bo
minus dal izvajalcu na razpolago vse potrebne informacije podatke in dokumente s katerimi
razpolaga in so vezani na izvedbo storitev po tem okvirnem sporazumu
minus sodeloval s pooblaščenim predstavnikom izvajalca
minus obveščal izvajalca ter koordiniral delo
minus plačeval naročene storitve v dogovorjenih rokih
10 člen
Izvajalec izjavlja da se je seznanil s predmetom tega okvirnega sporazuma pred oddajo
ponudbe in pred podpisom tega okvirnega sporazuma in se obvezuje da bo
35
minus izvajal storitve v skladu z vsemi veljavnimi predpisi Republike Slovenije in Evropske
unije ki urejajo predmet tega sporazuma ter načeli stroke in v skladu z zahtevami
naročnika
minus izvajal storitve po tem sporazumu strokovno brezhibno in kvalitetno ter v skladu z
dobrimi poslovnimi običaji
minus zagotavljal najvišjo kakovost storitev ne glede na čas in kraj izvajanja
minus pravočasno opozoril naročnika na vse nejasnosti iz vsebine oziroma obsega
obveznosti iz sporazuma
minus svoje naloge opravil brezhibno kvalitetno in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka
upoštevajoč predpise s tega področja
minus izvajal storitve po tem okvirnem sporazumu po pravilih stroke v skladu z navodili
naročnika in v dogovorjenih rokih
minus izvajal tudi izven normalnega delovnega časa ne da bi za to zahteval posebna denarna
nadomestila V kolikor bodo vremenske razmere terjale vključitev dodatnega kadra ga
bo izvajalec vključil v izvajanje zimske službe
minus se zavezuje da je seznanjen s predvidenim obsegom del kjer se bodo storitve izvajale
in se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za
delo nepopolnega inali neustreznega popisa območij ter se zavezuje da bo tovrstne
pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške ne da bi zaradi tega trpel čas in
kakovost storitev zimske službe
minus začetek izvajanja vsakokratnega pluženja in posipavanja cest se uskladi s
pooblaščenim predstavnikom naročnika oz drugimi predstavniki imenovanimi s strani
naročnika
minus da bo vodil dnevnik in evidenco tahografskih zapisov s potnimi nalogi za vse delovne
stroje ki to omogočajo in za vsa dela ki so se izvajala v skladu s tem sporazumom
prevzetimi deli ali na zahtevo naročnika namestil prenosne GPS naprave za
spremljanje vozil zimske službe z določitvijo statusa pluženja ali posipanja
minus da bo zagotavljal ustrezne tehnične zmogljivosti glede na obseg del ter bo dela izvajal
z ustrezno opremo glede na specifiko posamezne ceste
minus da bo naročniku predložil izvedbeni program zimske službe
minus da bodo dela izvajali strokovno usposobljeni delavci in da bo zagotovil strokovno
vodstvo izvajanja del ter lastno kontrolo
minus da bo v primeru poškodbe javnih cest pri opravljanju del iz tega sporazuma ki so
nastala po krivdi izvajalca le-te odpravil na svoje stroške v najkrajšem možnem času
minus omogočal ustrezen nadzor naročniku
11 člen
Če naročnik naroči storitev za katero izvajalec meni da bi bili kršeni predpisi ali povzročena
nesorazmerna škoda naročniku ali tretjemu lahko izvedbo odkloni ne da bi kršil določila
sporazuma vendar mora razlog za odklonitev dokazati oziroma izkazati obstoj in predstaviti
dejstva ki utemeljujejo odklonitev Če naročilo ne omogoča strokovno optimalne izvedbe
storitve ali pa zahteva rešitve ki niso v skladu s pravili stroke mora izvajalec naročnika na to
dejstvo opozoriti in mu svetovati primernejšo izvedbo vendar mora nalogo izpolniti kot mu je
bilo naročeno če naročnik pri tem vztraja
POOBLAŠČENE OSEBE
36
12 člen
(1) S strani naročnika je skrbnik tega okvirnega
sporazuma
(2) S strani izvajalca je skrbnik okvirnega
sporazuma ki je tudi odgovoren za izvedbo
storitev po tem okvirnem sporazumu
POGODBENA CENA
13 člen
(1) Vrednost posamezne storitve je razvidna iz predračuna ki je sestavni del tega sporazuma
V navedeni pogodbeni vrednosti so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del predvidenih
v popisu del vključno z vrednostjo vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih
del stroški za izdelavo zahtevane dokumentacije obratovalnimi stroški stroški za označitev
del v skladu z veljavnimi predpisi varnosti pri delu in vsi drugi stroški davki in morebitni popusti
tako da naročnika ne bremenijo kakršnikoli drugi stroški povezani s predmetom javnega
naročila V pogodbeno vrednost so tako vključeni vsi stroški dobave priprave in uporabe
potrebnega materiala z vsemi prenosi in transporti stroški deponije odvoza in morebitni drugi
stroški ki bi nastali v zvezi z deli ki so predmet sporazuma
Cene na enoto kot so razvidne iz predračuna so fiksne za prvo leto trajanja okvirnega
sporazuma nato pa se valorizirajo skladno s Pravilnikom o načinu valorizacije denarnih
obveznosti ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list
RS št 104) V primeru da indeks cen življenjskih potrebščin kumulativno preseže 4 (štiri
odstotke) vrednosti šteto od preteka enega leta od dneva sklenitve okvirnega sporazuma se
cene iz ponudbenega predračuna lahko uskladijo za največ 80 (osemdeset odstotkov)
povišanja indeksa cen življenjskih potrebščin
(2) Stranki sporazuma sta soglasni da so vsi stroški izvajalca vključeni v ceno Cena iz prvega
odstavka tega člena vsebuje vse dajatve stroške in davke razen DDV
JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI IZVAJALCA
14 člen
(1) Izvajalec mora najkasneje v 5-ih dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani
naročnika kot pogoj za veljavnost pogodbe naročniku izročiti bianco menico za dobro izvedbo
obveznosti iz okvirnega sporazuma v višini 10 od okvirne vrednosti sporazuma iz
predračuna (z DDV) v vrednosti EUR z menično izjavo s pooblastilom za
izpolnitev z veljavnostjo 30 dni po datumu poteka roka za izvedbo obveznosti po tej pogodbi
Naročnik po predhodnem obvestilu lahko unovči menico pod naslednjimi pogoji
bull če izvajalec del ne bo opravljal v skladu z zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo
javnega naročila
bull če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi kršitev ali zamude na strani izvajalca
bull če se na zahtevo naročnika v primernem roku ki ga določi naročnik pomanjkljivosti
ne odpravijo
37
bull če bo izvajalec kršil določbe veljavne zakonodaje v zvezi z varovanjem poslovnih
skrivnosti in zaupnosti podatkov
(2) Predložitev zavarovanja dobre izvedbe posla je pogoj za veljavnost te pogodbe
VIŠJA SILA
15 člen
(1) Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki ki nastopijo
neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob
sklepanju okvirnega sporazuma ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti
(2) Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v treh delovnih dneh po
nastanku le-te
(3) Nobena od strank sporazuma ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih
obveznosti iz razlogov ki so izven njenega nadzora
POSLOVNA SKRIVNOST
16 člen
(1) Stranki sporazuma soglašata da vsi podatki do katerih bi prišli z izvedbo tega okvirnega
sporazuma predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta da bosta vse podatke skrbno
varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvedbo tega okvirnega sporazuma
(2) Izvajalec se zavezuje da brez izrecne pisne naročnikove privolitve ne bo objavljal ali se
okoriščal z naročnikovimi poslovnimi skrivnostmi ali zaupnimi informacijami do katerih je imel
kot izvajalec dostop v času veljavnosti tega sporazuma ali po tem če so ta gradiva označena
z oznako interno oziroma zaupno
(3) Stranki sporazuma se zavezujeta da bosta na zahtevo nasprotne stranke vrnili vse
dokumente in njihove kopije pridobljene v okviru medsebojnega sodelovanja ki vsebujejo
podatke ki predstavljajo poslovno skrivnost
(4) Naročnik lahko od izvajalca zahteva polno odškodnino za vso škodo ki jo utrpi in ki izvira
iz objave ali okoriščanja z naročnikovimi poslovnimi skrivnostmi ali zaupnimi informacijami
POGODBENA KAZEN
17 člen
(1) V primeru da izvajalec zamuja z izvedbo storitev iz razlogov ki niso na strani naročnika
ter ne gre za opravičeno zamudo je dolžan plačati pogodbeno kazen v višini od
vrednosti sporazuma za vsak dan zamude vendar največ vrednosti sporazuma
(2) Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu pogodbene cene Stranki sporazuma soglašata
da naročnik ni dolžan sporočiti izvajalcu da si pridržuje pravico do pogodbene kazni če je
izvajalec zamujal z izvedbo storitev
(3) V primeru da zamuda ali napake pri izvedbi onemogočajo namen posla lahko naročnik
odstopi od okvirnega sporazuma in zahteva odškodnino
38
ODSTOP OD SPORAZUMA
18 člen
(1) Katerakoli od strank sporazuma lahko zaradi kršitev obveznosti s strani nasprotne stranke
če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu odstopi od okvirnega sporazuma brez
odpovednega roka V primeru odstopa sta stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz
tega sporazuma in nastalo škodo
(2) V vsakem primeru lahko vsaka od strank odstopi od okvirnega sporazuma s tem da glede
na razlog odstopa izbere za nasprotno stran primeren čas ter poravna vse stroške ki jih s tem
povzroči Vsaka stranka lahko prekine okvirni sporazum brez da bi navajala razloge s
trimesečnim odpovednim rokom
19 člen
Okvirni sporazum preneha veljati če je naročnik seznanjen da je pristojni državni organ ali
sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne okoljske ali socialne zakonodaje
s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
20 člen
Pogodbeni stranki se zavezujeta da
- ne bosta kršili dolžnostnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem
ali zasebnem sektorju ki ga določajo s strani države sprejeti zakonski in
podzakonski predpisi ter zapisani kodeksi ravnanja v poklicnih ali poslovnih
združenjih
- ne bosta dali oziroma obljubili kakršnegakoli darila ali plačila v denarju ali v kakem
drugem dragocenem predmetu posredno ali neposredno kateremu funkcionarju
uslužbencu ali drugemu zaposlenemu pri naročniku ali drugem državnem organu
(službi oddelku agenciji) oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične
stranke z namenom podkupovanja da bi tako napeljeval takega funkcionarja
uslužbenca ali drugega zaposlenega stranko ali kandidata k zlorabi svojega
položaja ali k vplivanju na zakon ali odločitev naročnika ali drugega pristojnega
organa tako da bi s tem pridobila obdržala ali usmerila posle k naročnikovemu
sopogodbeniku ali njegovemu izpolnitvenemu pomočniku zastopniku distributerju
ali drugi povezani pravni ali fizični osebi
- ne bosta omejevali oziroma vplivali na poslovanje izvajalca ali naročnika pri
poslovanju po predpisih o javnem naročanju
- ne bosta sklenili pogodbe pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene
stranke predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja
obljubi ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali sklenitev
posla pod ugodnejšimi pogoji ali za drugo ravnanje ali opustitev s katerim je organu
ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev
nedovoljene koristi predstavniku organa posredniku organa ali organizacije iz
javnega sektorja drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku zastopniku
posredniku
39
V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule je že veljavno sklenjena pogodba nična
Pogodba ki je veljavno sklenjena pod odložilnim ali razveznim pogojem ki v primeru
ugotovitve kršitve ali poskusa kršitve protikorupcijske klavzule še ni nastopil se šteje da ni
bila sklenjena
Na ničnost pogodbe se lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba in se ugotavlja pred stvarno
in krajevno pristojnim sodiščem v Republiki Sloveniji
REŠEVANJE SPOROV
21 člen
(1) Morebitne spore ki bi nastali v zvezi z izvajanjem tega sporazuma bosta pogodbeni stranki
skušali rešiti sporazumno
(2) Če spornega vprašanja ne bi mogli rešiti sporazumno lahko vsaka pogodbena stranka
sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v
KONČNE DOLOČBE
22 člen
(1) Okvirni sporazum je sklenjen z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank in velja
za čas veljavnosti kot je opredeljeno v okvirnem sporazumu
(2) Okvirni sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom ki ga sprejmeta in
podpišeta obe pogodbeni stranki Če katerakoli od določb sporazuma je ali postane
neveljavna to ne vpliva na ostale določbe sporazuma Neveljavna določba se nadomesti z
veljavno ki mora čimbolj ustrezati namenu ki ga je želela doseči neveljavna določba
(3) Okvirni sporazum je sklenjen z odložnim pogojem
- Izvajalec mora za izpolnitev pogoja predložiti v roku 5 (petih) dni po prejemu
sklenjene pogodbe garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (menico)
- Če izvajalec ne bo izpolnil zahtevanih obveznosti iz prvega odstavka tega člena te
pogodbe se šteje da pogodba ni bila sklenjena naročnik pa bo unovčil Garancijo za
resnost ponudbe (menico)
Ob izpolnitvi pogojev iz prve in druge točke pa pogodba učinkuje od dneva sklenitve pogodbe
Kot datum sklenitve pogodbe se šteje datum zadnjega podpisa pogodbenih strank
23 člen
Za urejanje razmerij ki niso izrecno določena s tem okvirnim sporazumom se uporabljajo
določila zakona ki ureja obligacijska razmerja in drugih veljavnih predpisov ki urejajo z
okvirnim sporazumom opredeljena medsebojna razmerja
24 člen
Okvirni sporazum je sestavljen v štirih (4) enakovrednih izvodih od katerih prejme vsaka
pogodbena stranka po dva (2) izvoda
Datum Datum
40
Naročnik Izvajalec
Občina Šentilj
mag Štefan Žvab župan
41
OBR-9
STANDARDNI OBRAZEC ZA ENOTNI EVROPSKI DOKUMENT V ZVEZI Z ODDAJO
JAVNEGA NAROČILA
Obrazec dobite na spletni strani naročnika wwwsentiljsi in ga izpolnite na Portalu javnih
naročil na povezavi httpwwwenarocanjesi_ESPD
Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte ki v
kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik sodelujoči ponudniki v primeru skupne
ponudbe gospodarski subjekti na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci)
Priporočila za izpolnjevanje ESPD obrazca Obrazec ESPD ki je objavljen pri tem javnem
naročilu na spletni strani wwwsentiljsi si naložite in shranite na svoj računalnik (v takšni obliki
kot je objavljen - xml) Nato odprite Portal javnih naročil zavihek ESPD (povezava
httpwwwenarocanjesi_ESPD) kjer pri vprašanju raquoKdo stelaquo izberete možnost raquoSem
gospodarski subjektlaquo Pri naslednjem koraku pripnete shranjeno datoteko xml ESPD ki ste si
jo pred tem naložili in shranili v vaš računalnik Potem nadaljujete z izpolnjevanjem obrazca
Ponudnik ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo naloži svoj ESPD v razdelek raquoESPD ndash
ponudniklaquo ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek raquoESPD ndash ostali sodelujočilaquo
Ponudnik ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo naloži nepodpisan ESPD v xml obliki in bo
podpisan hkrati s podpisom ponudbe
Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek raquoESPD ndash ostali sodelujočilaquo priloži podpisane ESPD
v pdf obliki ali v elektronski obliki podpisan xml
42
OBR-10
MENIČNA IZJAVA1
S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV ZA RESNOST PONUDBE
Ponudnik helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Zakoniti zastopnik oz pooblaščenec ponudnika helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
nepreklicno izjavljam da pooblaščam naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212
Šentilj v Slov goricah da lahko podpisano bianco menico ki je bila izročena kot
zavarovanje za resnost ponudbe za javno naročilo raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh
in javnih površinah v občini Šentilj za zimsko sezono 20182019 in 20192020laquo
objavljeno na Portalu JN pod št objave z dne skladno
z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbe za predmetno javno
naročilo brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek v višini
300000 EUR
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati
ko dospe v gotovini To pooblastilo preneha veljati z dnem 1 12 2018 oziroma z dnem
predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih del predmetnega naročila
Menični znesek se nakaže na račun naročnika št SI56 0131 8010 0009 155 odprt pri
UJP Ponudnik izjavlja da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje Menica
naj se izpolni s klavzulo raquoBREZ PROTESTAlaquo
Ponudnik hkrati POOBLAŠČAM naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
slov goricah da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take
menice
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz
naslednjih mojih računov
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
V primeru odprtja dodatnega računa ki ni zgoraj naveden izrecno dovoljujem izplačilo menice
in pooblaščam banko pri kateri je takšen račun odprt da izvede plačilo
Kraj in datum Podpis odgovorne osebe
Priloga bianco menica
1 Original menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev za resnost ponudbe in bianco menico mora ponudnik posredovati naročniku
po redni pošti najkasneje do dne in ure (ne glede na način vročitve) ki je določena kot datum in ura za oddajo ponudb
43
OBR-11
MENIČNA IZJAVA
S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV ZA DOBRO IZVEDBO DEL
Izvajalec helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Zakoniti zastopnik oz pooblaščenec izvajalca helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
nepreklicno izjavljam da pooblaščam naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212
Šentilj v Slov goricah da lahko podpisano bianco menico ki je bila izročena kot zavarovanje
za dobro izvedbo del po okviren sporazumu šthelliphelliphelliphelliphellip z dnehelliphelliphellipza javno naročilo
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip objavljeno na Portalu JN pod št objave z
dne skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in
ponudbe za predmetno javno naročilo brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih
delih za znesek v višini helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip EUR
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati
ko dospe v gotovini To pooblastilo preneha veljati 30 dan po roku za izpolnitev ponudnikovih
pogodbenih obveznosti
Menični znesek se nakaže na račun naročnika št SI56 0131 8010 0009 155 odprt pri
UJP Izvajalec izjavlja da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje Menica
naj se izpolni s klavzulo raquoBREZ PROTESTAlaquo
Izvajalec hkrati POOBLAŠČAM naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
Slov goricah da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take
menice
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz
naslednjih mojih računov
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
V primeru odprtja dodatnega računa ki ni zgoraj naveden izrecno dovoljujem izplačilo menice
in pooblaščam banko pri kateri je takšen račun odprt da izvede plačilo
Kraj in datum
Podpis odgovorne osebe
3
41 Tuji ponudniki
Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem
v Republiki Sloveniji
Ponudniki ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji morajo predložiti dokazila o izpolnjevanju
pogojev iz točke 10 II poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila
Če država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja zahtevanih dokazil iz točk 1011 in
1012 in 1014 II poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali če ti ne
zajemajo vseh primerov iz točk 1011 1012 in 1014 II poglavja te dokumentacije v zvezi
z oddajo javnega naročila lahko ponudnik da zapriseženo izjavo Če ta v državi v kateri ima
ponudnik svoj sedež ni predvidena pa lahko ponudnik da izjavo določene osebe dano pred
pristojnim sodnim ali upravnim organom notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko
organizacijo v matični državi te osebe ali v državi v kateri ima ponudnik sedež
42 Podizvajalci
Ponudnik lahko predmetno javno naročilo izvede s podizvajalci V primeru da bo ponudnik
javno naročilo izvedel s podizvajalci mora v ponudbi
- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila ki namerava oddati v
podizvajanje
- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev
- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev skladu z 79 členom ZJN-3 ter
- predložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo če podizvajalec to zahteva
V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci je potrebno v ponudbi podizvajalec (OBR-
1A) navesti vse podizvajalce (kontaktne podatke in zakonite zastopnike) za vsak del naročila
ki ga bo izvedel posamezni podizvajalec (predmet vrednost teh del)
V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo se šteje da je neposredno plačilo
podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca Kadar namerava
ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem ki zahteva neposredno plačilo mora
- glavni izvajalec v okvirnem sporazumu pooblasti naročnika da na podlagi potrjenega
računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu
- podizvajalec predložiti soglasje na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika
poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika
- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca ki
ga je predhodno potrdil
Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno naročnik od glavnega izvajalca zahteva da
mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno
izjavo in pisno izjavo podizvajalca da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve
oziroma dobavljeno blago neposredno povezano s predmetom javnega naročila
Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje naročnika obvestiti o
morebitnih spremembah informacij iz prvega in drugega odstavka te točke in poslati
4
informacije o novih podizvajalcih ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje gradnje in sicer
najkasneje v petih dneh po spremembi V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni
izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz prvega in drugega
odstavka te točke
Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem mora pogoje iz točke
101 II poglavja te dokumentacije izpolnjevati tudi podizvajalec ki sodeluje pri izvedbi
javnega naročila
Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega
podizvajalca tudi če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi
podizvajalec ne izpolnjuje pogojev ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo
javnega naročila Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega
izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga
43 Skupna ponudba
Skupine gospodarskih subjektov ne morejo predložiti skupne ponudbe
5 Pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila
Pojasnila o vsebini dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila se lahko zahtevajo le v
pisni obliki preko Portala javnih naročil Pojasnila bodo posredovana na Portal javnih naročil
Če ponudnik zahteva v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma v
zvezi s pripravo ponudbe kakršno koli dodatno pojasnilo mora zanj zaprositi do vključno 28
9 2018 do 1200 ure
Naročnik bo dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo objavil na Portalu javnih naročil
najpozneje do 1 10 2018 do 1200 ure pod pogojem da je bila zahteva posredovana
pravočasno
6 Dopolnitev in spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila
Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega
naročila V primeru da bo naročnik v roku za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil
dokumentacijo bo to objavil na Portalu javnih naročil
Po poteku roka za prejem ponudb naročnik ne bo spreminjal ali dopolnjeval dokumentacije v
zvezi z oddajo javnega naročila
V primeru da bo naročnik spremenil ali dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega
naročila bo glede na obseg in vsebino sprememb ustrezno podaljšal rok za predložitev
ponudb
Rok za predložitev ponudb bo naročnik podaljšal tudi v primeru
5
minus če iz kakršnega koli razloga dodatne informacije čeprav jih je ponudnik pravočasno
zahteval niso bile predložene najpozneje štiri dni pred iztekom roka za prejem ponudb
iz razloga nujnosti pa najpozneje dva dni pred iztekom roka za prejem ponudb
minus če je bila dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila bistveno spremenjena
pozneje kot šest dni pred iztekom roka za prejem ponudb oziroma s skrajšanimi roki iz
razloga nujnosti pa pozneje kot štiri dni pred iztekom roka za prejem ponudb
Informacije ki jih posreduje naročnik ponudnikom na Portalu javnih naročil ali prek njega se
štejejo za spremembo dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega
naročila če iz vsebine informacij izhaja da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija
ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji
Če dodatne informacije niso bile pravočasno zahtevane ali je njihov pomen pri pripravi ponudb
zanemarljiv podaljšanje roka ni potrebno
S premaknitvijo roka za prejem ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnika vežejo
na nove roke ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb
7 Zaupnost podatkov in postopka
Podatki ki jih je ponudnik upravičeno označil za zaupne bodo uporabljeni samo za namen
javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven pooblaščenih oseb naročnika ki so
zadolžene za izvedbo predmetnega javnega naročila (komisija za vodenje javnega naročila)
Kot zaupne podatke lahko ponudnik označi dokumente ki vsebujejo osebne podatke pa ti
niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni ter druge poslovne
podatke v skladu z 39 in 40 členom ZGD-1 Kljub navedenemu naročnik opozarja da so javni
podatki specifikacije ponujenega blaga storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije cena
na enoto vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki ki
bodo vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril
Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji ki bodo imeli
v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami zapisano raquoZAUPNOlaquo pod tem napisom pa bo
podpis osebe ki je podpisala ponudbo Če naj bo zaupen samo določen podatek v dokumentu
mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo v vrstici ob desnem robu pa mora biti izpisano
raquoZAUPNOlaquo Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov ki ne bodo označeni kot je zgoraj
navedeno
8 Prevzem razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani naročnika wwwsentiljsiaktualne-
uradne-objave
6
II PONUDBA
1 Jezik
Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku
Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku Vsa dokazila za izpolnjevanje
sposobnosti ki so v tujem jeziku morajo biti prevedena v slovenski jezik Ponudnik priloži v
ponudbeni dokumentaciji original dokumenta v tujem jeziku zraven pa slovenski prevod
dokumenta
Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni da je potrebno del ponudbe ki ni
predložen v slovenskem jeziku prevesti v slovenski jezik lahko od ponudnika zahteva da to
stori na lastne stroške ter mu za to določi ustrezen rok Za presojo spornih vprašanj se vedno
uporablja razpisna dokumentacija v slovenskem jeziku in ponudba v slovenskem jeziku če pa
je bila dokumentacija ali del dokumentacije podan v tujem jeziku pa tuji jezik
2 Dopustnost ponudbe
Dopustna bo tista ponudba ki jo bo predložil ponudnik za katerega ne obstajajo razlogi za
izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje njegova ponudba ustreza potrebam in
zahtevam naročnika določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo
javnega naročila ki je prispela pravočasno pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali
korupcija naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev
naročnika
Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila ki so
navedena na posameznem obrazcu
Če bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija ki jo mora predložiti ponudnik
nepopolne ali napačne oziroma če bodo posamezni dokumenti manjkali bo naročnik zahteval
da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali jih dopolni popravi ali
pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo pod pogojem da je takšna zahteva popolnoma
skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti Naročnik od ponudnika zahteva
dopolnitev popravek spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le kadar določenega dejstva
ne more preveriti sam Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev popravek ali
pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente
ponudbe katerih obstoj pred iztekom roka določenega za predložitev ponudbe je mogoče
objektivno preveriti Če ponudnik ne bo predložil manjkajočega dokumenta ali ne bo dopolnil
popravil ali pojasnil ustrezne informacije ali dokumentacije bo naročnik ponudbo takega
ponudnika izločil
Ponudnik mora v ponudbi predložiti izpolnjene podpisane in žigosane naslednje dokumente
minus Ponudba (OBR-1)
minus Podizvajalec (OBR -1A)
minus Predračun (OBR-2)
minus Pisno soglasje ponudnika za odpravo računskih napak (OBR-2A)
minus Reference (OBR-3 OBR-3A)
7
minus Izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-4)
minus Seznam tehničnih kapacitet (OBR-5)
minus Seznam kadra ponudnika (OBR-6)
minus Potrditev ogleda lokacije (OBR-7)
minus Vzorec okvirnega sporazuma (OBR-8)
minus ESPD (OBR-9)
minus Dokazila ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev iz 10 točke II poglavja te dokumentacije
(v kolikor ni vse razvidno iz ESPD)
minus Bianco menica z menično izjavo za resnost ponudbe (OBR-10)
minus Menična izjava za dobro izvedbo del (OBR-11)
Naročnik si pridržuje pravico preveriti resničnost vseh podatkov Če naročnik podatkov ne bo
mogel preveriti jih ne bo upošteval
3 Izpolnitev in priprava ponudbe
Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana s čitljivo pisavo ki se je
ne da izbrisati brez posebnih sredstev za brisanje Vsebine obrazcev izjav listin in
dokumentov ni dovoljeno spreminjati
Vse obrazce je treba izpolniti podpisati in žigosati
4 Listine v ponudbi
Starost dokumentov ne sme presegati roka kot ga določajo posamezne določbe te
dokumentacije V tistih primerih kjer starost dokumentov ni določena morajo le-ti izkazovati
pravno relevantno stanje ponudnika na dan določen za predložitev ponudb
5 Rok in način predložitev ponudbe
Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu
httpsejngovsieJN2 v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega
sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN PONUDNIKI (v
nadaljevanju Navodila za uporabo e-JN) ki je priloga razpisni dokumentaciji in objavljen na
spletnem naslovu httpsejngovsieJN2
Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu
httpsejngovsieJN2 v skladu z Navodili za uporabo e-JN Če je ponudnik že registriran v
informacijski sistem e-JN se v aplikacijo prijavi na istem naslovu
Za oddajo overitelja izdano digitalno potrdilo SIGEN-CA (wwwsigen-casi) POŠTAreg ponudb
je zahtevano eno od s strani kvalificiranega CA (postarcapostasi) HALCOM-CA
(wwwhalcomsi) AC NLB (wwwnlbsi)
Ponudba se šteje za pravočasno oddano če jo naročnik prejme preko sistema e-JN
httpsejngovsieJN2 najkasneje do 5 10 2018 do 1000 ure Za oddano ponudbo se šteje
ponudba ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom raquoODDANOlaquo
8
Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni Če ponudnik
v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne se šteje da ponudba ni bila oddana in
je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem
sistemu e-JN spremeni je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba
Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati
Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na
naslednji povezavi
httpsejngovsiponudbapagesaktualnoaktualno_javno_narocilo_podrobnoxhtmlzadevaI
d=4245
6 Popravljanje napak
Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb ali dodatkov razen tistih ki so potrebni za
popravilo ponudnikovih napak V takem primeru mora popravke parafirati oseba ali osebe ki
so podpisniki ponudbe
7 Dopustne dopolnitve ponudbe
Če bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija ki jo mora predložiti ponudnik
nepopolne ali napačne oziroma če bodo posamezni dokumenti manjkali bo naročnik zahteval
da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali jih dopolni popravi ali
pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo pod pogojem da je takšna zahteva popolnoma
skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti Naročnik od ponudnika zahteva
dopolnitev popravek spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le kadar določenega dejstva
ne more preveriti sam Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev popravek ali
pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente
ponudbe katerih obstoj pred iztekom roka določenega za predložitev ponudbe je mogoče
objektivno preveriti Če ponudnik ne bo predložil manjkajočega dokumenta ali ne bo dopolnil
popravil ali pojasnil ustrezne informacije ali dokumentacije bo naročnik ponudbo takega
ponudnika izločil
Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake če zaradi tega popravka ali
dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati
minus svoje cene brez DDV na enoto vrednosti postavke brez DDV skupne vrednosti
ponudbe brez DDV razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim
odstavkom 89 člena ZJN-3 in ponudbe v okviru meril
minus tistega dela ponudbe ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila
minus tistih elementov ponudbe ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev
njegove ponudbe glede na preostale ponudbe ki jih je naročnik prejel v postopku
javnega naročanja
Na glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti
računske napake ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb Pri tem se količina in cena
na enoto brez DDV ne smeta spreminjati Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi
da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s
strani naročnika lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako
9
da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin ki jih ponudi ponudnik izračuna vrednost
ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije Ne glede na prejšnji odstavek lahko
naročnik ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno
Ponudnik s podpisom soglasja na OBR-2A naročniku dovoljuje popravo računskih napak ki
jih bo ta morebiti odkril pri pregledu in ocenjevanju ponudb
8 Navedba zavajajočih podatkov
Naročnik bo Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku
minus v primeru da se bo pri naročniku pojavil utemeljen sum da je ponudnik v postopku
javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot
pravo v skladu z enajstim odstavkom 89 člena ZJN-3
minus če glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94 členom ZJN-3
9 Stroški priprave ponudbe
Ponudniki nosijo sami vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe vključno s
stroški prospektnega materiala katalogov če jih bo naročnik zahteval Naročnik v nobenem
primeru ne more biti odgovoren za morebitno škodo ki bi nastala zaradi teh stroškov brez
ozira na potek postopkov v zvezi z javnim naročilom in na končno izbiro ponudnika
10 Obvezni pogoji
Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z
oddajo javnega naročila Vrsta dokazila s katerim ponudnik izkaže izpolnjevanje zahtevanega
pogoja je navedena za vsakim zahtevanim pogojem
Naročnik namesto potrdil ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe sprejme kot predhodni
dokaz Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila ndash ESPD
Če država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja zahtevanih dokazil iz točk 1011 in
1012 in 1014 II poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali če ti ne
zajemajo vseh primerov iz točk 1011 1012 in 1014 II poglavja te dokumentacije v zvezi
z oddajo javnega naročila lahko ponudnik da zapriseženo izjavo Če ta v državi v kateri ima
ponudnik svoj sedež ni predvidena pa lahko ponudnik da izjavo določene osebe dano pred
pristojnim sodnim ali upravnim organom notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko
organizacijo v matični državi te osebe ali v državi v kateri ima ponudnik sedež
Naročnik lahko ponudnike kadar koli med postopkom pozove da predložijo vsa dokazila ali
del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD
Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika kateremu se je odločil oddati javno
naročilo zahteval da predloži najnovejša dokazila ki dokazujejo izpolnjevanje vseh pogojev
ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila Naročnik si
pridržuje pravico da pozove ponudnike da dopolnijo ali pojasnijo predložena potrdila
10
Podatke ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ne bo predložil dokazila sam
lahko naročnik namesto v uradni evidenci preveri v enotnem informacijskem sistemu če
ponudnik v tem sistemu naročnika izkazljivo potrdi
Ponudnik ni dolžan predložiti dokazil ali drugih listinskih dokazov če lahko naročnik potrdila
ali druge potrebne informacije pridobi brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne
baze podatkov katere koli države članice kakršne so nacionalni register javnih naročil
elektronski register podjetij elektronski sistem za shranjevanje dokumentov ali
predkvalifikacijski sistem Ponudnik prav tako ni dolžan predložiti dokazil če naročnik že ima
te dokumente zaradi prejšnjega oddanega javnega naročila ali sklenjenega okvirnega
sporazuma in so ti dokumenti še vedno veljavni oziroma izkazujejo navedbe v ESPD
Če lahko naročnik dokazila pridobi neposredno v bazi podatkov mora ESPD vsebovati tudi
informacije ki so potrebne v ta namen zlasti spletni naslov baze podatkov podatke za
identifikacijo če je to potrebno pa tudi soglasje da pridobi dokazilo naročnik
Naročnik bo ugotavljal sposobnost ponudnikov na osnovi izpolnjevanja naslednjih
pogojev
101 Osnovna sposobnost ponudnika
1011 Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika če bo pri
preverjanju v skladu s 77 79 in 80 členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen da je bila
ponudniku ali osebi ki je članica upravnega vodstvenega ali nadzornega organa tega
gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor
v njem izrečena pravnomočna sodba ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj ki so
opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS št 5012 ndash uradno prečiščeno besedilo in
5415 v nadaljnjem besedilu KZ-1)
minus terorizem (108 člen KZ-1)
minus financiranje terorizma (109 člen KZ-1)
minus ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110 člen KZ-1)
minus novačenje in usposabljanje za terorizem (111 člen KZ-1)
minus spravljanje v suženjsko razmerje (112 člen KZ-1)
minus trgovina z ljudmi (113 člen KZ-1)
minus sprejemanje podkupnine pri volitvah (157 člen KZ-1)
minus kršitev temeljnih pravic delavcev (196 člen KZ-1)
minus goljufija (211 člen KZ-1)
minus protipravno omejevanje konkurence (225 člen KZ-1)
minus povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226 člen KZ-1)
minus oškodovanje upnikov (227 člen KZ-1)
minus poslovna goljufija (228 člen KZ-1)
minus goljufija na škodo Evropske unije (229 člen KZ-1)
minus preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230 člen KZ-1)
minus preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231 člen KZ-1)
minus preslepitev kupcev (232 člen KZ-1)
minus neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233 člen KZ-1)
minus neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234 člen KZ-1)
minus ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235 člen KZ-1)
11
minus izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236 člen KZ-1)
minus zloraba informacijskega sistema (237 člen KZ-1)
minus zloraba notranje informacije (238 člen KZ-1)
minus zloraba trga finančnih instrumentov (239 člen KZ-1)
minus zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240 člen KZ-1)
minus nedovoljeno sprejemanje daril (241 člen KZ-1)
minus nedovoljeno dajanje daril (242 člen KZ-1)
minus ponarejanje denarja (243 člen KZ-1)
minus ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244 člen KZ-
1)
minus pranje denarja (245 člen KZ-1)
minus zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246 člen KZ-1)
minus uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247 člen KZ-1)
minus izdelava pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248 člen KZ-1)
minus davčna zatajitev (249 člen KZ-1)
minus tihotapstvo (250 člen KZ-1)
minus zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257 člen KZ-1)
minus oškodovanje javnih sredstev (257a člen KZ-1)
minus izdaja tajnih podatkov (260 člen KZ-1)
minus jemanje podkupnine (261 člen KZ-1)
minus dajanje podkupnine (262 člen KZ-1)
minus sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263 člen KZ-1)
minus dajanje daril za nezakonito posredovanje (264 člen KZ-1)
minus hudodelsko združevanje (294 člen KZ-1)
Dokazilo Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila ndash ESPD
1012 Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika če bo pri
preverjanju v skladu s 77 79 in 80 členom ZJN-3 ugotovil da ponudnik ne izpolnjuje
obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom ki ureja
finančno upravo ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države v kateri ima sedež ali
predpisi države naročnika če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje
ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več Šteje se da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz
prejšnjega stavka tudi če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih
odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje
ponudbe
Dokazilo Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila ndash ESPD
1013 Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika če je ta na dan ko
poteče rok za oddajo ponudb izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v
evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami
Dokazilo Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila ndash ESPD
1014 Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika če mu je bila v zadnjih
treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa
12
Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi
prekrška v zvezi s plačilom za delo
Dokazilo Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila ndash ESPD
102 Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti
Ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov ki se vodijo v državi
članici v kateri ima ponudnik sedež
Dokazilo Izpis iz ustreznega poklicnega ali poslovnega registra v kolikor ponudnik ne
predloži si naročnik pridobi sam
103 Strokovna sposobnost
Naročnik bo ponudniku priznal strokovno sposobnost če bo predložil (navedel) najmanj štiri
(4) reference različnih naročnikov opisano in navedeno tako kot je zahtevano v obrazcu
OBR-3 V primeru da ponudnik ne bo predložil vsaj štiri (4) pravilne reference bo njegova
ponudba izločena iz nadaljnjega postopka izbire najugodnejšega ponudnika Pravilna
referenca je referenca posameznega naročnika ki izkazuje kvalitetno in pravočasno izvedene
storitve izvajanja zimske službe na občinskih cestah v minimalni dolžini 50 km v obdobju
zadnjih treh (3) let pred oddajo ponudbe
Dokazilo Ustrezne reference iz prejšnjih naročil ndash izpolnjen obrazec OBR-3 OBR-3A
104 Tehnična usposobljenost
Ponudnik mora razpolagati (op v lasti ali najemu) z zadostnimi tehničnimi kapacitetami za
priznanje tehnične usposobljenosti in sicer sz
- eno (1) vzdrževalno enoto (objektom) s skladišči in silosi za posipne materiale (pesek
sol) ter upravnimi prostori za izvajanje organizacije del in dežurstva zimske službe
- desetimi (10) traktorji za pluženje posipavanje
- desetimi (10) snežnimi plugi za traktorje
- desetimi (10) posipalci za traktorje
- enim (1) snežnim reskarjem
- enim (1) poltovornim vozilom za izvajanje pregledne službe
- eno (1) pometalno napravo za čiščenje peska ob koncu zimske sezone
- enim (1) rovokopačem opremljenim s čelnim nakladačem
- enim (1) tovornim vozilom kiper 8-10 t
- enim (1) tovornim vozilom kiper 10-12 t
- enim (1) posipalcem avtomatski kot npr Igloo ali podobno za poltovorno vozilo
Oddaljenost vseh tehničnih kapacitet je lahko največ 30 km od sedeža naročnika
Vsa vozila s katerimi se izvaja zimska služba morajo biti opremljena z GPS napravo ponudnik
pa mora razpolagati z ustrezno programsko opremo za vodenje evidenc ur in dejanskega
stanja na terenu ki mora biti kadarkoli na vpogled naročniku
Dokazilo Izpolnjen obrazec OBR ndash 5
13
Naročnik bo skladno s 77 členom ZJN-3 pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila
preveril izpolnjevanje tega pogoja v kolikor bo podvomil v resničnost
105 Kadrovska usposobljenost
Ponudnik mora razpolagati z ustrezno usposobljenim kadrom (op v delovnem ali drugem
pogodbenem razmerju) in sicer najmanj sz
- enim (1) odgovornim vodjem del oziroma odgovornim vodjem zimske službe ki ima
pridobljeno najmanj 6 stopnjo izobrazbe gradbene smeri najmanj 5 let delovnih
izkušenj pri vodenju zimske službe in opravljen strokovni izpit
- enim (1) strokovno tehničnim kadrom za organizacijo del dežurstvo v zimski službi
izvajanje administrativno tehničnih nalog ki ima pridobljeno najmanj 5 stopnjo
izobrazbe
- enim (1) delovodjem ali skupinovodjem za izvajanje dežurstva v zimski službi ki ima
pridobljeno najmanj 4 stopnjo izobrazbe
- enim (1) preglednikom ki ima pridobljeno najmanj 3 stopnjo izobrazbe in nacionalno
poklicno kvalifikacijo (NPK) za cestnega preglednika
- desetimi (10) voznikistrojniki ki imajo opravljen izpit iz težke gradbene mehanizacije
(TGM)
Dokazilo Izpolnjen obrazec OBR-6 kopije pogodb o zaposlitvi podjemnih pogodb dokazil o
izobrazbi NPK za cestnega preglednika izpit TGM in strokovnih izpitih oz druga ustrezna
dokazila
106 Dobava posipnega materiala
Ponudnik mora ves čas izvajanja pogodbe nemoteno zagotavljati dobavo posipnega materiala
t j soli peska in mešanice soli in peska potrebnega za izvajanje zimskega vzdrževanja cest
vse v skladu s predhodnim dogovorom z naročnikom
Dokazilo Izpolnjen obrazec OBR ndash 4
Naročnik bo skladno s 77 členom ZJN-3 pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila
preveril izpolnjevanje tega pogoja v kolikor bo podvomil v resničnost Ponudnik mora na poziv
naročnika predložiti dokazilo (npr pogodbo o dobavi)
107 Odzivni čas
Ponudnik mora zagotavljati odzivni čas in sicer 30 minut po petih centimetrih zapadlega
snega
Dokazilo Izpolnjen obrazec OBR ndash 4
14
108 Zavarovanje odgovornosti za škodo
Ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost za škodo v skladu s 14 členom Gradbenega
zakona (Uradni list RS št 612017) ki mora vključevati odgovornost za škodo ki bi nastala
naročniku ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in mora kriti škodo zaradi
malomarnosti napake in opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih Višina letne vsote
določene v zavarovalni polici mora biti najmanj 5000000 EUR
Dokazilo Kopija veljavne zavarovalne police
109 Obvezen ogled terena
Ponudnik si mora pred oddajo ponudbe pogledati lokacijo predmeta javnega naročila
Za termin ogleda se dogovori s kontaktno osebo Vojko Titan na vojkotitansentiljsi ali
obcinasentiljsi Zbirno mesto je na sedežu občine Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
Slovenskih goricah
Ponudnik mora po končanem ogledu naročniku v podpis in žigosanje predložiti potrdilo o
ogledu lokacije katero predloži v svoji ponudbi kot pogoj za dopustnost ponudbe
Ogled opravi ponudnik na lastno odgovornost in lastne stroške s predstavnikom naročnika
Ogled se opravlja v delovnem času naročnika od dneva objave javnega naročila do vključno
dne 3102018
Dokazilo Potrjen obrazec OBR - 7 s strani naročnika
11 Izločitev ponudbe
Naročnik bo izločil
minus nepravočasne ponudbe
minus ponudbe ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtev iz točke 2 in 10 II poglavja teh navodil
minus ponudbo ki ne bo ustrezala vsem tehničnim zahtevam
Naročnik iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključi ponudnika če se izkaže
da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena
dejanja v enem od položajev iz točk 1011 1012 1013 in 1014 točke 101 II poglavja
te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila Naročnik pa lahko kadar koli v postopku
izključi ponudnika če se izkaže da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt
glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz šestega odstavka 75 člena
ZJN-3
Ponudnik ki je v enem od položajev iz točke 1011 točke 101 II poglavja te dokumentacije
v zvezi z oddajo javnega naročila lahko naročniku predloži dokaze da je sprejel zadostne
ukrepe s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev Za
zadostne ukrepe šteje plačilo ali zaveza plačati nadomestilo za vso škodo povzročeno s
kaznivim dejanjem ali kršitvijo aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno
razjasnitev dejstev in okoliščin ter sprejetje konkretnih tehničnih organizacijskih in kadrovskih
15
ukrepov ustreznih za preprečitev nadaljnjih kaznivih dejanj ali kršitev To ne velja za
ponudnika ki je bil iz sodelovanja v postopkih javnega naročanja ali postopkih za podelitev
koncesije izključen na podlagi pravnomočne sodbe ali odločbe o prekršku ki učinkuje v
Republiki Sloveniji
12 Ponudbena cena
Ponudnik mora v ponudbi navesti skupno končno ceno v EUR Končna cena mora vsebovati
vse stroške popuste in rabate Ponudbena cena mora imeti stopnjo in vrednost DDV-ja
posebej izkazano
Cena mora biti fiksna v času trajanja okvirnega sporazuma
13 Merila
Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba ndash najnižja
skupna cena
14 Neobičajno nizka ponudba
Če bo naročnik menil da je pri določenem naročilu glede na njegove zahteve ponudba
neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve
naročila bo naročnik preveril ali je neobičajno nizka in od ponudnika zahteval da pojasni ceno
ali stroške v ponudbi
Naročnik bo preveril ali je ponudba neobičajno nizka tudi če je vrednost ponudbe za več kot
50 odstotkov nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20 odstotkov
nižja od naslednje uvrščene ponudbe vendar le če je prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe
Kadar naročnik v postopku javnega naročanja preveri dopustnost vseh ponudb v skladu s
prejšnjim stavkom preveri ali je ponudba neobičajno nizka glede na dopustne ponudbe
Preden naročnik izloči neobičajno nizko ponudbo mora od ponudnika v skladu s 86 členom
ZJN-3 pisno zahtevati podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe za katere meni
da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb
Naročnik bo ocenil pojasnila tako da se bo posvetoval s ponudnikom Ponudbo bo zavrnil le
če predložena dokazila zadostno ne pojasnijo nizke ravni predlagane cene ali stroškov pri
čemer se upoštevajo elementi iz prejšnjega odstavka
Če bo naročnik ugotovil da je ponudba neobičajno nizka ker ni skladna z veljavnimi
obveznostmi iz drugega odstavka 3 člena ZJN-3 jo bo naročnik zavrnil
15 Podatki o lastniški strukturi
Izbrani ponudnik mora v roku osmih dni od prejema naročnikovega poziva posredovati podatke
o
minus svojih ustanoviteljih družbenikih delničarjih komanditistih ali drugih lastnikih in
podatke o lastniških deležih navedenih oseb
16
minus gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona ki ureja gospodarske
družbe šteje da so z njim povezane družbe
16 Veljavnost ponudbe
Ponudba mora veljati do dne 1 4 2020
19 Variantne ponudbe
Variantne ponudbe ne bodo upoštevane
20 Finančna zavarovanja
Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika naročniku predložiti
spodaj zahtevana zavarovanja ki morajo biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv
Uporabljena valuta mora biti enaka valuti javnega naročila
201 Zavarovanje za resnost ponudbe
Ponudnik mora v ponudbi predložiti bianco menico za resnost ponudbe v višini 300000 EUR
ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev Veljavnost finančnega zavarovanja za resnost
ponudbe mora veljati do 1122018 oziroma ne sme poteči pred rokom za predložitev
finančnega zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti okvirnega sporazuma Original menično
izjavo s pooblastilom za izpolnitev za resnost ponudbe in bianco menico mora ponudnik
posredovati naročniku po redni pošti najkasneje do dne in ure (ne glede na način vročitve) ki
je določena kot datum in ura za oddajo ponudb
Naročnik bo unovčil menico za resnost ponudbe
minus če ponudnik ponudbo umakne po poteku roka za predložitev ponudb
minus če ponudnik ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove
ponudbe
- ne izpolni ali zavrne sklenitev okvirnega sporazuma ali
- ne predloži ali zavrne predložitev garancije za dobro izvedbo
obveznosti okvirnega sporazuma (menico)
202 Zavarovanje za dobro izvedbo del
Ponudnik ki mu bo dodeljena izvedba javnega naročila mora naročniku najkasneje pet (5) dni
od sklenitve okvirnega sporazuma predložiti bianco menico za dobro izvedbo del v višini 10
vrednosti okvirnega sporazuma z vključenim DDV ter menično izjavo s pooblastilom za
izpolnitev Rok veljavnosti finančnega zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti okvirnega
sporazuma z veljavnostjo za celoten čas trajanja okvirnega sporazuma podaljšano za
dodatnih 30 dni po izteku okvirnega sporazuma
Naročnik bo unovčil garancijo za dobro izvedbo obveznosti okvirnega sporazuma v primeru
minus da obveznosti po okvirnem sporazumu ne bodo pravočasno in pravilno izvajane
oziroma jih bo izvajalec enostransko prenehal izvajati in
minus prekinitve okvirnega sporazuma po krivdi izvajalca
17
Če ponudnik ne predloži zahtevane garancije za dobro izvedbo posla ali če predloži drugo
vrsto finančnega zavarovanja kot je zahtevano v tej razpisni dokumentaciji se šteje da je
ponudnik umaknil oziroma spremenil ponudbo v času njene veljavnosti navedene v ponudbi
III JAVNO ODPIRANJE PONUDB
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 5 10 2018 in
se bo začelo ob 1030 uri na spletnem naslovu httpsejngovsieJN2
Odpiranje poteka tako da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri ki je določena za javno
odpiranje ponudb prikaže podatke o ponudniku o variantah če so bile zahtevane oziroma
dovoljene ter omogoči dostop do pdf dokumenta ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod
razdelek raquoPredračunlaquo Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut Ponudniki
ki so oddali ponudbe imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku
raquoZapisnik o odpiranju ponudblaquo
IV PREGLED PONUDB
Naročnik bo ponudbe najprej razvrstil po merilih nato pa jih bo preveril z vidika ustreznosti
zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila
Za ponudnika ki bo po merilih najugodnejši bo naročnik preveril ali obstajajo razlogi za
izključitev najugodnejšega ponudnika in ali ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje
V POGAJANJA
Naročnik ne bo izvedel pogajanj
VI OKVIRNI SPORAZUM
Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil okvirni sporazum v skladu z določbami vzorca
okvirnega sporazuma iz OBR-8
Okvirni sporazum je treba podpisati v roku 5 dni od prejema naročnikovega poziva k podpisu
okvirnega sporazuma
VI PRAVNO VARSTVO
Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z
določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS št 4311
in spremembe v nadaljevanju ZPVPJN) po postopku in na način kot ga določa zakon
Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah
postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika razen če zakon ki ureja
oddajo javnih naročil ali ZPVPJN ne določa drugače Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži
aktivno legitimirana oseba kot jo določa 14 člen ZPVPJN
18
Zahtevek za revizijo mora vsebovati
1 ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu vlagatelj) ter kontaktno
osebo
2 ime naročnika
3 oznako javnega naročila
4 predmet javnega naročila
5 očitane kršitve
6 dejstva in dokaze s katerimi se kršitve dokazujejo
7 pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku če vlagatelj
nastopa s pooblaščencem
8 navedbo ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz
evropskih sredstev in iz katerega sklada
Vlagatelj mora v skladu s prvo alinejo prvega odstavka 71 člena ZPVPJN zahtevku za revizijo
priložiti potrdilo o plačilu takse v višini 200000 EUR
Takso je potrebno vplačati na podračun odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za
predrevizijski in revizijski postopek številka 01100-1000358802 ndash izvrševanje proračuna RS
Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje
sklicevanja na številko odobritve 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št objave
javnega naročila oznaka L pa pomeni označbo leta V kolikor je št objave javnega naročila
krajša od šestih znakov se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0)
Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku po pošti priporočeno ali
priporočano s povratnico Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati
ministrstvu pristojnemu za javna naročila
Zahtevek za revizijo ki se nanaša na vsebino objave ali dokumentacijo v zvezi z oddajo
javnega naročila se razen v primeru iz četrtega odstavka 25 člena ZPVPJN vloži v desetih
delovnih dneh od dneva
minus objave obvestila o javnem naročilu ali
minus obvestila o dodatnih informacijah informacijah o nedokončanem postopku ali
popravku če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za
izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno
objavljenega obvestila o naročilu ali
minus prejema povabila k oddaji ponudb
Če naročnik ugotovi da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno
legitimirana oseba iz 14 člena ZPVPJN da vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 15 člena
ZPVPJN ni predložil potrdila o plačilu takse ali da ni bila plačana ustrezna taksa ga najpozneje
v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže
mag Štefan Žvab
župan Občine Šentilj
19
OBR-1
PONUDNIK helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
PONUDBA
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski
sezoni 20182019 in 20192020laquo
Naziv oz popolna firma
ponudnika
Sedež ponudnika
Odgovornae osebae oziroma
zakoniti zastopnik(i) (podpisnik(i)
okvirnega sporazuma)
Kontaktna oseba
Telefon
Telefaks
Elektronski naslov
Številka transakcijskega računa
ponudnika (IBAN) pri banki
Matična številka
Identifikacijska številka za DDV
Pristojni davčni urad
Nastopanje s podizvajalci DA NE
Kraj in datum
Žig in podpis ponudnika
20
OBR-1A
PODIZVAJALEC
PONUDBA
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski
sezoni 20182019 in 20192020laquo
PODATKI O PODIZVAJALCU
Naziv oz popolna firma
ponudnika - podizvajalca
Sedež ponudnika - podizvajalca
Odgovornae osebae oziroma
zakoniti zastopnik(i)
(podpisnik(i) okvirnega
sporazuma)
Kontaktna oseba
Telefon
Telefaks
Elektronski naslov
Številka transakcijskega računa
ponudnika (IBAN)
Matična številka
Identifikacijska številka za DDV
Pristojni davčni urad
Del izvedbe javnega naročila ki ga bo izvedel podizvajalec
Opis dela izvedbe naročila ki ga
bo izvedel podizvajalec
Količina
Kraj izvedbe
Kraj in datum
Žig in podpis podizvajalca
21
OBR-2
PONUDNIK helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
PREDRAČUN ŠT helliphelliphelliphellip
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski
sezoni 20182019 in 20192020laquo
Storitev Enota
Ocenjena
količina
Cena brez
DDV v
EURenoto
Skupaj cena
brez DDV v
EUR
Stopnja
DDV v
Znesek DDV
v EUR
Cena z DDV
v EUR
Dežurstvo Ura 650
Postavitev kolov -
leseni Kom
200
Odstranjevanje
kolov lesenih Kom
200
DELAVCI
Preglednik Ura 200
Voznikstrojnik Ura 1800
VOZILA
Tovorno vozilo 8-
10 t Ura
200
Tovorno vozilo 10-
12 t Ura
300
Pregledniško
vozilo Ura
50
STROJI
Rovokopač Ura 100
Traktor do 90 KM Ura 200
Traktor nad 90 KM Ura 1000
Posipalec za
traktorndash vlečni
(obr ure)
Ura
1000
Snežni plug (obr
ure) Ura
600
Snežni rezkar
(obr ure) Ura
20
22
Veljavnost ponudbe do 1 4 2020
Ponudnik helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
izjavljam da sem seznanjen in se v celoti strinjam z navodili in pogoji ki so navedeni v tej
dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in bom pri izvajanju storitev zimske službe
upošteval reakcijski oz odzivni čas v trajanju največ 30 minut od poziva pooblaščenega
predstavnika naročnika
Kraj in datum Žig in podpis ponudnika
Ponudnik v sistemu e-JN predračun naloži v razdelek raquoPredračunlaquo v pdf datoteki
Posipalec
avtomatski (npr
Igloo-obrure)
Ura
50
Pometalna
naprava za
čiščenje ceste
(obrure)
Ura
100
MATERIAL
Snežni koli 2 m
leseni kom
200
Agregat za
posipanje (2-4
mm) s
transportom do
vzdrževalne enote
m3
300
Agregat za
posipanje (8-16
mm) s
transportom do
vzdrževalne enote
m3
60
NaCl garnulacije
0-4 (0-2) mm za
odprta skladišča s
transportom do
vzdrževalne enote
t
170
NaCl garnulacije
0-4 (0-2) mm v
vrečah 25 kg s
transportom do
sedeža naročnika
t
3
SKUPAJ
23
OBR-2A
PISNO SOGLASJE PONUDNIKA
za odpravo računskih napak v skladu s 7 odstavkom 89 člena ZJN-3
Ponudnik helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
s podpisom te izjave dajem naročniku soglasje da popravi računske napake ki jih odkrije pri
pregledu in ocenjevanju ponudb Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta
spreminjati Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi da je prišlo do računske napake
zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika lahko naročnik
popravi računsko napako tako da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin ki jih
ponudi ponudnik izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije
Naročnik lahko napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno
Kraj in datum
Žig in podpis ponudnika
24
OBR-3
PONUDNIK helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
REFERENCE - SEZNAM NAJVAŽNEJŠIH STORITEV ZIMSKE SLUŽBE V ZADNJIH
TREH LETIH PRED ODDAJO PONUDBE
Navodilo za izpolnjevanje OBR- 3
1 Ponudniki izpolnijo obrazec z izvedbo zimske službe na občinskih cestah v dolžini
minimalno 50 km za posamezno referenco
2 Ponudniki z žigom in podpisom jamčijo da so navedeni podatki (reference) točne in resnični
V primeru da bo naročnik ugotovil da je ponudnik navajal neresnične in zavajajoče podatke
(reference) bo brez predhodnega obvestila ponudnika predlagal za vpis v javni seznam
ponudnikov z negativnimi referencami V primeru če naročnik tega javnega naročila
NAROČNIK
(naziv naslov odgovorna
oseba naročnika telefon)
Izvedbe zimske
službe (dolžina
cest v km)
Vrednost del
v EUR z DDV Leto
izvedbe
25
ugotovi da določene navedene reference referenčni naročnik preteklega javnega naročila ne
priznava bo takšna referenca izločena
3 Ponudnik na tem obrazcu navede najmanj štiri (4) reference različnega naročnika
4 Naročnik bo ponudniku priznal le reference za izvajanja zimske službe na občinskih cestah
Naročnik nebo priznal reference zimske službe državnih cest
5 Naročnik bo ponudniku priznal le reference zaključene od vključno leta 2015 naprej
Kraj in datum
Žig in podpis ponudnika
Opomba V primeru da bo naročnik podvomil v resničnost navedb bo ustreznost in resničnost
referenc preveril
26
OBR-3A
POTRDILO NAROČNIKA
(priloga k OBR-3)
Naročnikhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Vrsta storitev helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Potrjujemo da je izvajalec
od helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip do helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (navesti datum)
za nas izvajal storitve zimske službe občinskih cest po pogodbi šthelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip z
dnehelliphelliphelliphelliphelliphellip v dolžini helliphelliphelliphellip km in sicer kot
glavni izvajalec podizvajalec
(ustrezno obkrožiti)
Storitve je opravljal pravočasno in kvalitetno
Odgovorna oseba naročnika pri katerem se lahko dobijo dodatne informacije
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip tel št helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip e-
naslov helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
To potrdilo je izdano na prošnjo ponudnika za prilogo ponudbi kot priporočilo za priznanje
referenc
Kraj in datum
Žig in podpis naročnika
Navodilo za izpolnjevanje OBR-3A
1 Po potrebi naj ponudnik obrazec kopira
2 OBR-3A raquopotrdilo naročnikalaquo
27
OBR-4
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV
S podpisom te izjave ponudnik
______________________________________________________________ izjavljamo da
izpolnjujemo vse pogoje v skladu z zakonom in razpisno dokumentacijo na javni razpis
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski
sezoni 20182019 in 20192020laquo in sicer izjavljamo
Da bomo ves čas izvajanja pogodbe nemoteno zagotavljati dobavo posipnega materiala
potrebnega za izvajanje zimskega vzdrževanja javnih poti in javnih površin
Da bomo upoštevali dogovorjen reakcijski čas največ 30 minut
Da bo ponudnik imel dežurno in pregledniško službo
Da je oddaljenost vseh tehničnih kapacitet je največ 30 km od sedeža naročnika
Da so vsa vozila s katerimi se pluži in posipava opremljena z GPS napravo ter ponudnik
razpolaga s programsko opremo da lahko naročniku dokazuje opravljanje del in število ur
Da razpolagamo z ustreznim kadrom in tehnični opremo za izvedbo predmeta javnega
naročila ki je zahtevana in je navedena na posebnih obrazcih
Da bomo dela izvedli v skladu pravili stroke in navodili naročnika
Da bomo pri izvedbi javnega naročila upošteval obveznosti ki izhajajo iz predpisov o varstvu
zaposlenih in ureditvi delovnih pogojev
Da imamo zavarovano odgovornost za predmet javnega naročila skladno s Navodili
ponudnikom iz razpisne dokumentacije
Da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila
Ta izjava je sestavni del ponudbe s katero se prijavljamo na predmetno javno naročilo
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo da so zgoraj navedeni podatki točni in
resnični
Naročnik si pridružuje pravico da lahko skladno s 77 členom ZJN-3 pred izdajo odločitve o
oddaji javnega naročila o izvedbi javnega naročila preveril izpolnjevanje vseh pogojev katerih
izpolnjevanje ponudnik s podpisom te izjave izkazuje v kolikor bo naročnik podvomil v
resničnost izjave Ponudnik se zavezuje da bo na poziv naročnika predložil zahtevana
dokazila
Kraj in datum (žig) Podpis odgovorne osebe ponudnika
28
OBR-5
SEZNAM TEHNIČNIH KAPACITET
Za izvedbo predmeta javnega naročila raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih
površinah v občini Šentilj za zimski sezoni 20182019 in 20192020laquo razpolagamo najmanj
s sledečo opremo
Zap
št
Tehnična kapaciteta oprema (znamka
model naslov ipdhellip)
Datum
nazadnje
opravljenega
tehničnega
pregleda letnik
izdelave
Podlaga za
razpolaganje
(lastništvo najem
ipd)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
29
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Po potrebi se obrazec kopira
Naročnik si pridružuje pravico da bo skladno s 77 členom ZJN-3 pred izdajo odločitve o oddaji
javnega naročila o izvedbi javnega naročila preveril izpolnjevanje vseh pogojev katerih
izpolnjevanje ponudnik s podpisom te izjave izkazuje v kolikor bo podvomil v resničnost
Ponudnik se zavezuje da bo na podlagi naročnikovega poziva predložil zahtevana dokazila
Kraj in datum Žig in podpis ponudnika
30
OBR-6
SEZNAM KADRA PONUDNIKA
Pri izvedbi predmeta javnega naročila raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih
površinah v občini Šentilj za zimski sezoni 20182019 in 20192020laquo bo sodeloval
naslednji kader
Zap
št
Ime in priimek
delavca
Izobrazba strokovni
izpiti
Razmerje do
ponudnika
(zaposlen
pogodbenihellip)
Delo v okviru
predmeta javnega
naročila
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Po potrebi se obrazec kopira
Kraj in datum Žig in podpis ponudnika
31
OBR-7
POTRDILO O OGLEDU LOKACIJE
Pooblaščena oseba ponudnika ______________________________________________
(naziv ponudnika) ______________________________ (ime in priimek) se je udeležila
organiziranega obveznega ogleda cest za potrebe izdelave ponudbe za javno naročilo
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski sezoni
20182019 in 20192020laquo z oznako _____________________ dne _____________ ob
_____uri
Izpolni naročnik po opravljenem ogledu
Podpis predstavnika
naročnika
Žig naročnika Kraj in datum
Izpolni ponudnik in obvezno priloži k ponudbeni dokumentaciji
Podpis ponudnika Žig ponudnika Kraj in datum
32
OBR-8
OBČINA ŠENTILJ Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v Slov goricah matična številka
5884209000 davčna številka SI 38253283 ki jo zastopa župan mag Štefan Žvab (v
nadaljevanju naročnik)
in
(naziv in naslov izvajalca)
matična številka davčna številka ki ga
zastopa (v nadaljevanju izvajalec)
se dogovorita in skleneta naslednji
OKVIRNI SPORAZUM
za izvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za
zimski sezoni 20182019 in 20192020
UVODNE DOLOČBE
1 člen
Naročnik in izvajalec ugotavljata da
minus je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila
za objavljen na Portalu javnih
naročil pod št objave z dne v skladu
s členom Zakona o javnem (Uradni list RS št 912015 v nadaljevanju ZJN-
3) z namenom sklenitve okvirnega sporazuma v skladu s točko b) sedmega odstavka
48 člena ZJN-3
minus je naročnik na podlagi javnega naročila iz prve alineje in prejetih ponudb z Odločitvijo
o oddaji javnega naročila številka z dne izbral
enega ponudnika
minus da je izvajalec strokovno in tehnično sposoben izvesti naročilo po tem sporazumu
2 člen
S tem sporazumom se naročnik in izvajalec dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvajanja
javnega naročila iz prejšnjega člena
PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA
3 člen
(1) Predmet javnega naročila je kot je
razvidno iz seznama javnih poti in javnih površin ki so sestavni del tega sporazuma Stranki
tega okvirnega sporazuma ugotavljata da naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej
določiti potreb po storitvah ki so predmet tega okvirnega sporazuma in bo storitve časovno in
količinsko naročal glede na dejanske potrebe po cenah ki bodo podane v ponudbi
33
(2) Izvajalec se zavezuje za naročnika opravil storitve ki so predmet naročila naročnik pa mu
bo za to plačal dogovorjeno ceno
(3) Naročnikove zahteve ter specifikacije se lahko v soglasju z izvajalcem med samim
trajanjem okvirnega sporazuma tudi spremenijo dopolnijo ali razširijo pri čemer pa izvajalec
v nobenem primeru ni upravičen do povračila kakršnih koli stroškov ki bi jih spremenjene
zahteve morebiti povzročile
(4) Ponudba in dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila katere del so tudi tehnične
specifikacije naročila sta sestavni del tega sporazuma
4 člen
Ta sporazum se sklepa za obdobje od predvidoma 1112018 oziroma od podpisa okvirnega
sporazuma do 3042020
PLAČILNI POGOJI
5 člen
(1) Opravljena dela po tem sporazumu bo izvajalec obračunal po dejansko izvršenih količinah
dokumentiranih v dnevniku evidenci tahografskih zapisov oziroma GPS podatkih potrjenih s
strani pooblaščenega predstavnika naročnika
(2) Storitev je uspešno opravljena ko naročnik potrdi pisno poročilo o opravljenih storitvah ki
ga pripravi izvajalec po vsakem opravljenem naročilu Obračunavanje del bo izvajalec opravil
z izstavitvijo mesečnega računa po opravljenem delu Pri izstavitvi mesečnega računa se mora
izvajalec sklicevati na številko pogodbe
Izvajalec izstavi s strani pooblaščenega predstavnika naročnika predhodno potrjen račun za
dela opravljena v preteklem mesecu Na računu mora biti prikazan tudi skupni znesek
opravljenih del Naročnik bo v roku 15 dni račun potrdil ali mu ugovarjal Za grajanji del mora
izvajalec izstaviti dobropis
6 člen
(1) Naročnik bo izvajalcu izstavljen račun ki ga bo predhodno potrdil naročnikov skrbnik te
pogodbe plačal v roku 30 dni od uradnega datuma prejema računa na transakcijski račun
izvajalca številka SI56 odprt
pri
Na podlagi 32 Člena ZIPRS 1819 (Uradni list RS št 712017 132018 - ZJF-H) je plačilni rok
lahko krajši od 30 dni v kolikor dobavitelj s tem zagotovi nižjo pogodbeno vrednost
(2) Če je zadnji dan za plačilo dela prost dan se šteje da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji
delovni dan
V primeru nastopa s podizvajalcem ki zahteva neposredno plačilo se bo dodal še naslednji
odstavek
(3) Izvajalec pooblašča naročnika da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani
izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu Podizvajalec soglaša da naročnik namesto
34
izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca na transakcijski račun podizvajalca
številka SI56 odprt
pri
Izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca ki ga je predhodno
potrdil
Neposredna plačila podizvajalcem bodo izvršena v roku iz prvega odstavka tega člena
7 člen
Če naročnik zamudi s plačilom je izvajalec upravičen zahtevati zakonite zamudne obresti od
dneva zapadlosti računa v plačilo do dneva plačila
ČAS IZVAJANJA STORITEV
8 člen
(1) Zimska služba se bo predvidoma izvajala od novembra tekočega leta do marca prihodnje
leto Predvideno obdobje izvajanja zimske službe pa se bo tekom izvajanja okvirnega
sporazuma prilagajalo dejanskim vremenskim pogojem kar pomeni da predvideni pričetek in
konec izvajanja zimske službe nista fiksna
(2) Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s tem sporazumom prevzetih del takoj po
podpisu sporazuma
(3) Izvajalec se obvezuje da bo dela opravljal po dinamiki in navodilih naročnika oziroma
skladno z možnostjo zagotavljanja proračunskih sredstev Obseg in dinamika izvajanja del se
po odločitvi naročnika prilagaja razpoložljivim finančnim sredstvom in vremenskim razmeram
Zaradi spremenjenih vremenskih razmer lahko pogodbeni stranki v soglasju s pooblaščenim
predstavnikom naročnika določita trajanje zimske službe drugače
Začetek izvajanja vsakokratnega pluženja in posipavanja cest se uskladi s pooblaščenim
predstavnikom naročnika oz drugimi predstavniki imenovanimi s strani naročnika
OBVEZE NAROČNIKA IN IZVAJALCA
9 člen
Naročnik se obvezuje da bo
minus dal izvajalcu na razpolago vse potrebne informacije podatke in dokumente s katerimi
razpolaga in so vezani na izvedbo storitev po tem okvirnem sporazumu
minus sodeloval s pooblaščenim predstavnikom izvajalca
minus obveščal izvajalca ter koordiniral delo
minus plačeval naročene storitve v dogovorjenih rokih
10 člen
Izvajalec izjavlja da se je seznanil s predmetom tega okvirnega sporazuma pred oddajo
ponudbe in pred podpisom tega okvirnega sporazuma in se obvezuje da bo
35
minus izvajal storitve v skladu z vsemi veljavnimi predpisi Republike Slovenije in Evropske
unije ki urejajo predmet tega sporazuma ter načeli stroke in v skladu z zahtevami
naročnika
minus izvajal storitve po tem sporazumu strokovno brezhibno in kvalitetno ter v skladu z
dobrimi poslovnimi običaji
minus zagotavljal najvišjo kakovost storitev ne glede na čas in kraj izvajanja
minus pravočasno opozoril naročnika na vse nejasnosti iz vsebine oziroma obsega
obveznosti iz sporazuma
minus svoje naloge opravil brezhibno kvalitetno in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka
upoštevajoč predpise s tega področja
minus izvajal storitve po tem okvirnem sporazumu po pravilih stroke v skladu z navodili
naročnika in v dogovorjenih rokih
minus izvajal tudi izven normalnega delovnega časa ne da bi za to zahteval posebna denarna
nadomestila V kolikor bodo vremenske razmere terjale vključitev dodatnega kadra ga
bo izvajalec vključil v izvajanje zimske službe
minus se zavezuje da je seznanjen s predvidenim obsegom del kjer se bodo storitve izvajale
in se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za
delo nepopolnega inali neustreznega popisa območij ter se zavezuje da bo tovrstne
pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške ne da bi zaradi tega trpel čas in
kakovost storitev zimske službe
minus začetek izvajanja vsakokratnega pluženja in posipavanja cest se uskladi s
pooblaščenim predstavnikom naročnika oz drugimi predstavniki imenovanimi s strani
naročnika
minus da bo vodil dnevnik in evidenco tahografskih zapisov s potnimi nalogi za vse delovne
stroje ki to omogočajo in za vsa dela ki so se izvajala v skladu s tem sporazumom
prevzetimi deli ali na zahtevo naročnika namestil prenosne GPS naprave za
spremljanje vozil zimske službe z določitvijo statusa pluženja ali posipanja
minus da bo zagotavljal ustrezne tehnične zmogljivosti glede na obseg del ter bo dela izvajal
z ustrezno opremo glede na specifiko posamezne ceste
minus da bo naročniku predložil izvedbeni program zimske službe
minus da bodo dela izvajali strokovno usposobljeni delavci in da bo zagotovil strokovno
vodstvo izvajanja del ter lastno kontrolo
minus da bo v primeru poškodbe javnih cest pri opravljanju del iz tega sporazuma ki so
nastala po krivdi izvajalca le-te odpravil na svoje stroške v najkrajšem možnem času
minus omogočal ustrezen nadzor naročniku
11 člen
Če naročnik naroči storitev za katero izvajalec meni da bi bili kršeni predpisi ali povzročena
nesorazmerna škoda naročniku ali tretjemu lahko izvedbo odkloni ne da bi kršil določila
sporazuma vendar mora razlog za odklonitev dokazati oziroma izkazati obstoj in predstaviti
dejstva ki utemeljujejo odklonitev Če naročilo ne omogoča strokovno optimalne izvedbe
storitve ali pa zahteva rešitve ki niso v skladu s pravili stroke mora izvajalec naročnika na to
dejstvo opozoriti in mu svetovati primernejšo izvedbo vendar mora nalogo izpolniti kot mu je
bilo naročeno če naročnik pri tem vztraja
POOBLAŠČENE OSEBE
36
12 člen
(1) S strani naročnika je skrbnik tega okvirnega
sporazuma
(2) S strani izvajalca je skrbnik okvirnega
sporazuma ki je tudi odgovoren za izvedbo
storitev po tem okvirnem sporazumu
POGODBENA CENA
13 člen
(1) Vrednost posamezne storitve je razvidna iz predračuna ki je sestavni del tega sporazuma
V navedeni pogodbeni vrednosti so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del predvidenih
v popisu del vključno z vrednostjo vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih
del stroški za izdelavo zahtevane dokumentacije obratovalnimi stroški stroški za označitev
del v skladu z veljavnimi predpisi varnosti pri delu in vsi drugi stroški davki in morebitni popusti
tako da naročnika ne bremenijo kakršnikoli drugi stroški povezani s predmetom javnega
naročila V pogodbeno vrednost so tako vključeni vsi stroški dobave priprave in uporabe
potrebnega materiala z vsemi prenosi in transporti stroški deponije odvoza in morebitni drugi
stroški ki bi nastali v zvezi z deli ki so predmet sporazuma
Cene na enoto kot so razvidne iz predračuna so fiksne za prvo leto trajanja okvirnega
sporazuma nato pa se valorizirajo skladno s Pravilnikom o načinu valorizacije denarnih
obveznosti ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list
RS št 104) V primeru da indeks cen življenjskih potrebščin kumulativno preseže 4 (štiri
odstotke) vrednosti šteto od preteka enega leta od dneva sklenitve okvirnega sporazuma se
cene iz ponudbenega predračuna lahko uskladijo za največ 80 (osemdeset odstotkov)
povišanja indeksa cen življenjskih potrebščin
(2) Stranki sporazuma sta soglasni da so vsi stroški izvajalca vključeni v ceno Cena iz prvega
odstavka tega člena vsebuje vse dajatve stroške in davke razen DDV
JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI IZVAJALCA
14 člen
(1) Izvajalec mora najkasneje v 5-ih dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani
naročnika kot pogoj za veljavnost pogodbe naročniku izročiti bianco menico za dobro izvedbo
obveznosti iz okvirnega sporazuma v višini 10 od okvirne vrednosti sporazuma iz
predračuna (z DDV) v vrednosti EUR z menično izjavo s pooblastilom za
izpolnitev z veljavnostjo 30 dni po datumu poteka roka za izvedbo obveznosti po tej pogodbi
Naročnik po predhodnem obvestilu lahko unovči menico pod naslednjimi pogoji
bull če izvajalec del ne bo opravljal v skladu z zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo
javnega naročila
bull če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi kršitev ali zamude na strani izvajalca
bull če se na zahtevo naročnika v primernem roku ki ga določi naročnik pomanjkljivosti
ne odpravijo
37
bull če bo izvajalec kršil določbe veljavne zakonodaje v zvezi z varovanjem poslovnih
skrivnosti in zaupnosti podatkov
(2) Predložitev zavarovanja dobre izvedbe posla je pogoj za veljavnost te pogodbe
VIŠJA SILA
15 člen
(1) Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki ki nastopijo
neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob
sklepanju okvirnega sporazuma ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti
(2) Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v treh delovnih dneh po
nastanku le-te
(3) Nobena od strank sporazuma ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih
obveznosti iz razlogov ki so izven njenega nadzora
POSLOVNA SKRIVNOST
16 člen
(1) Stranki sporazuma soglašata da vsi podatki do katerih bi prišli z izvedbo tega okvirnega
sporazuma predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta da bosta vse podatke skrbno
varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvedbo tega okvirnega sporazuma
(2) Izvajalec se zavezuje da brez izrecne pisne naročnikove privolitve ne bo objavljal ali se
okoriščal z naročnikovimi poslovnimi skrivnostmi ali zaupnimi informacijami do katerih je imel
kot izvajalec dostop v času veljavnosti tega sporazuma ali po tem če so ta gradiva označena
z oznako interno oziroma zaupno
(3) Stranki sporazuma se zavezujeta da bosta na zahtevo nasprotne stranke vrnili vse
dokumente in njihove kopije pridobljene v okviru medsebojnega sodelovanja ki vsebujejo
podatke ki predstavljajo poslovno skrivnost
(4) Naročnik lahko od izvajalca zahteva polno odškodnino za vso škodo ki jo utrpi in ki izvira
iz objave ali okoriščanja z naročnikovimi poslovnimi skrivnostmi ali zaupnimi informacijami
POGODBENA KAZEN
17 člen
(1) V primeru da izvajalec zamuja z izvedbo storitev iz razlogov ki niso na strani naročnika
ter ne gre za opravičeno zamudo je dolžan plačati pogodbeno kazen v višini od
vrednosti sporazuma za vsak dan zamude vendar največ vrednosti sporazuma
(2) Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu pogodbene cene Stranki sporazuma soglašata
da naročnik ni dolžan sporočiti izvajalcu da si pridržuje pravico do pogodbene kazni če je
izvajalec zamujal z izvedbo storitev
(3) V primeru da zamuda ali napake pri izvedbi onemogočajo namen posla lahko naročnik
odstopi od okvirnega sporazuma in zahteva odškodnino
38
ODSTOP OD SPORAZUMA
18 člen
(1) Katerakoli od strank sporazuma lahko zaradi kršitev obveznosti s strani nasprotne stranke
če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu odstopi od okvirnega sporazuma brez
odpovednega roka V primeru odstopa sta stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz
tega sporazuma in nastalo škodo
(2) V vsakem primeru lahko vsaka od strank odstopi od okvirnega sporazuma s tem da glede
na razlog odstopa izbere za nasprotno stran primeren čas ter poravna vse stroške ki jih s tem
povzroči Vsaka stranka lahko prekine okvirni sporazum brez da bi navajala razloge s
trimesečnim odpovednim rokom
19 člen
Okvirni sporazum preneha veljati če je naročnik seznanjen da je pristojni državni organ ali
sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne okoljske ali socialne zakonodaje
s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
20 člen
Pogodbeni stranki se zavezujeta da
- ne bosta kršili dolžnostnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem
ali zasebnem sektorju ki ga določajo s strani države sprejeti zakonski in
podzakonski predpisi ter zapisani kodeksi ravnanja v poklicnih ali poslovnih
združenjih
- ne bosta dali oziroma obljubili kakršnegakoli darila ali plačila v denarju ali v kakem
drugem dragocenem predmetu posredno ali neposredno kateremu funkcionarju
uslužbencu ali drugemu zaposlenemu pri naročniku ali drugem državnem organu
(službi oddelku agenciji) oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične
stranke z namenom podkupovanja da bi tako napeljeval takega funkcionarja
uslužbenca ali drugega zaposlenega stranko ali kandidata k zlorabi svojega
položaja ali k vplivanju na zakon ali odločitev naročnika ali drugega pristojnega
organa tako da bi s tem pridobila obdržala ali usmerila posle k naročnikovemu
sopogodbeniku ali njegovemu izpolnitvenemu pomočniku zastopniku distributerju
ali drugi povezani pravni ali fizični osebi
- ne bosta omejevali oziroma vplivali na poslovanje izvajalca ali naročnika pri
poslovanju po predpisih o javnem naročanju
- ne bosta sklenili pogodbe pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene
stranke predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja
obljubi ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali sklenitev
posla pod ugodnejšimi pogoji ali za drugo ravnanje ali opustitev s katerim je organu
ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev
nedovoljene koristi predstavniku organa posredniku organa ali organizacije iz
javnega sektorja drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku zastopniku
posredniku
39
V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule je že veljavno sklenjena pogodba nična
Pogodba ki je veljavno sklenjena pod odložilnim ali razveznim pogojem ki v primeru
ugotovitve kršitve ali poskusa kršitve protikorupcijske klavzule še ni nastopil se šteje da ni
bila sklenjena
Na ničnost pogodbe se lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba in se ugotavlja pred stvarno
in krajevno pristojnim sodiščem v Republiki Sloveniji
REŠEVANJE SPOROV
21 člen
(1) Morebitne spore ki bi nastali v zvezi z izvajanjem tega sporazuma bosta pogodbeni stranki
skušali rešiti sporazumno
(2) Če spornega vprašanja ne bi mogli rešiti sporazumno lahko vsaka pogodbena stranka
sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v
KONČNE DOLOČBE
22 člen
(1) Okvirni sporazum je sklenjen z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank in velja
za čas veljavnosti kot je opredeljeno v okvirnem sporazumu
(2) Okvirni sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom ki ga sprejmeta in
podpišeta obe pogodbeni stranki Če katerakoli od določb sporazuma je ali postane
neveljavna to ne vpliva na ostale določbe sporazuma Neveljavna določba se nadomesti z
veljavno ki mora čimbolj ustrezati namenu ki ga je želela doseči neveljavna določba
(3) Okvirni sporazum je sklenjen z odložnim pogojem
- Izvajalec mora za izpolnitev pogoja predložiti v roku 5 (petih) dni po prejemu
sklenjene pogodbe garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (menico)
- Če izvajalec ne bo izpolnil zahtevanih obveznosti iz prvega odstavka tega člena te
pogodbe se šteje da pogodba ni bila sklenjena naročnik pa bo unovčil Garancijo za
resnost ponudbe (menico)
Ob izpolnitvi pogojev iz prve in druge točke pa pogodba učinkuje od dneva sklenitve pogodbe
Kot datum sklenitve pogodbe se šteje datum zadnjega podpisa pogodbenih strank
23 člen
Za urejanje razmerij ki niso izrecno določena s tem okvirnim sporazumom se uporabljajo
določila zakona ki ureja obligacijska razmerja in drugih veljavnih predpisov ki urejajo z
okvirnim sporazumom opredeljena medsebojna razmerja
24 člen
Okvirni sporazum je sestavljen v štirih (4) enakovrednih izvodih od katerih prejme vsaka
pogodbena stranka po dva (2) izvoda
Datum Datum
40
Naročnik Izvajalec
Občina Šentilj
mag Štefan Žvab župan
41
OBR-9
STANDARDNI OBRAZEC ZA ENOTNI EVROPSKI DOKUMENT V ZVEZI Z ODDAJO
JAVNEGA NAROČILA
Obrazec dobite na spletni strani naročnika wwwsentiljsi in ga izpolnite na Portalu javnih
naročil na povezavi httpwwwenarocanjesi_ESPD
Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte ki v
kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik sodelujoči ponudniki v primeru skupne
ponudbe gospodarski subjekti na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci)
Priporočila za izpolnjevanje ESPD obrazca Obrazec ESPD ki je objavljen pri tem javnem
naročilu na spletni strani wwwsentiljsi si naložite in shranite na svoj računalnik (v takšni obliki
kot je objavljen - xml) Nato odprite Portal javnih naročil zavihek ESPD (povezava
httpwwwenarocanjesi_ESPD) kjer pri vprašanju raquoKdo stelaquo izberete možnost raquoSem
gospodarski subjektlaquo Pri naslednjem koraku pripnete shranjeno datoteko xml ESPD ki ste si
jo pred tem naložili in shranili v vaš računalnik Potem nadaljujete z izpolnjevanjem obrazca
Ponudnik ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo naloži svoj ESPD v razdelek raquoESPD ndash
ponudniklaquo ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek raquoESPD ndash ostali sodelujočilaquo
Ponudnik ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo naloži nepodpisan ESPD v xml obliki in bo
podpisan hkrati s podpisom ponudbe
Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek raquoESPD ndash ostali sodelujočilaquo priloži podpisane ESPD
v pdf obliki ali v elektronski obliki podpisan xml
42
OBR-10
MENIČNA IZJAVA1
S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV ZA RESNOST PONUDBE
Ponudnik helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Zakoniti zastopnik oz pooblaščenec ponudnika helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
nepreklicno izjavljam da pooblaščam naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212
Šentilj v Slov goricah da lahko podpisano bianco menico ki je bila izročena kot
zavarovanje za resnost ponudbe za javno naročilo raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh
in javnih površinah v občini Šentilj za zimsko sezono 20182019 in 20192020laquo
objavljeno na Portalu JN pod št objave z dne skladno
z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbe za predmetno javno
naročilo brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek v višini
300000 EUR
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati
ko dospe v gotovini To pooblastilo preneha veljati z dnem 1 12 2018 oziroma z dnem
predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih del predmetnega naročila
Menični znesek se nakaže na račun naročnika št SI56 0131 8010 0009 155 odprt pri
UJP Ponudnik izjavlja da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje Menica
naj se izpolni s klavzulo raquoBREZ PROTESTAlaquo
Ponudnik hkrati POOBLAŠČAM naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
slov goricah da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take
menice
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz
naslednjih mojih računov
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
V primeru odprtja dodatnega računa ki ni zgoraj naveden izrecno dovoljujem izplačilo menice
in pooblaščam banko pri kateri je takšen račun odprt da izvede plačilo
Kraj in datum Podpis odgovorne osebe
Priloga bianco menica
1 Original menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev za resnost ponudbe in bianco menico mora ponudnik posredovati naročniku
po redni pošti najkasneje do dne in ure (ne glede na način vročitve) ki je določena kot datum in ura za oddajo ponudb
43
OBR-11
MENIČNA IZJAVA
S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV ZA DOBRO IZVEDBO DEL
Izvajalec helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Zakoniti zastopnik oz pooblaščenec izvajalca helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
nepreklicno izjavljam da pooblaščam naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212
Šentilj v Slov goricah da lahko podpisano bianco menico ki je bila izročena kot zavarovanje
za dobro izvedbo del po okviren sporazumu šthelliphelliphelliphelliphellip z dnehelliphelliphellipza javno naročilo
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip objavljeno na Portalu JN pod št objave z
dne skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in
ponudbe za predmetno javno naročilo brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih
delih za znesek v višini helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip EUR
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati
ko dospe v gotovini To pooblastilo preneha veljati 30 dan po roku za izpolnitev ponudnikovih
pogodbenih obveznosti
Menični znesek se nakaže na račun naročnika št SI56 0131 8010 0009 155 odprt pri
UJP Izvajalec izjavlja da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje Menica
naj se izpolni s klavzulo raquoBREZ PROTESTAlaquo
Izvajalec hkrati POOBLAŠČAM naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
Slov goricah da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take
menice
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz
naslednjih mojih računov
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
V primeru odprtja dodatnega računa ki ni zgoraj naveden izrecno dovoljujem izplačilo menice
in pooblaščam banko pri kateri je takšen račun odprt da izvede plačilo
Kraj in datum
Podpis odgovorne osebe
4
informacije o novih podizvajalcih ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje gradnje in sicer
najkasneje v petih dneh po spremembi V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni
izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz prvega in drugega
odstavka te točke
Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem mora pogoje iz točke
101 II poglavja te dokumentacije izpolnjevati tudi podizvajalec ki sodeluje pri izvedbi
javnega naročila
Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega
podizvajalca tudi če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi
podizvajalec ne izpolnjuje pogojev ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo
javnega naročila Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega
izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga
43 Skupna ponudba
Skupine gospodarskih subjektov ne morejo predložiti skupne ponudbe
5 Pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila
Pojasnila o vsebini dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila se lahko zahtevajo le v
pisni obliki preko Portala javnih naročil Pojasnila bodo posredovana na Portal javnih naročil
Če ponudnik zahteva v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma v
zvezi s pripravo ponudbe kakršno koli dodatno pojasnilo mora zanj zaprositi do vključno 28
9 2018 do 1200 ure
Naročnik bo dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo objavil na Portalu javnih naročil
najpozneje do 1 10 2018 do 1200 ure pod pogojem da je bila zahteva posredovana
pravočasno
6 Dopolnitev in spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila
Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega
naročila V primeru da bo naročnik v roku za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil
dokumentacijo bo to objavil na Portalu javnih naročil
Po poteku roka za prejem ponudb naročnik ne bo spreminjal ali dopolnjeval dokumentacije v
zvezi z oddajo javnega naročila
V primeru da bo naročnik spremenil ali dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega
naročila bo glede na obseg in vsebino sprememb ustrezno podaljšal rok za predložitev
ponudb
Rok za predložitev ponudb bo naročnik podaljšal tudi v primeru
5
minus če iz kakršnega koli razloga dodatne informacije čeprav jih je ponudnik pravočasno
zahteval niso bile predložene najpozneje štiri dni pred iztekom roka za prejem ponudb
iz razloga nujnosti pa najpozneje dva dni pred iztekom roka za prejem ponudb
minus če je bila dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila bistveno spremenjena
pozneje kot šest dni pred iztekom roka za prejem ponudb oziroma s skrajšanimi roki iz
razloga nujnosti pa pozneje kot štiri dni pred iztekom roka za prejem ponudb
Informacije ki jih posreduje naročnik ponudnikom na Portalu javnih naročil ali prek njega se
štejejo za spremembo dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega
naročila če iz vsebine informacij izhaja da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija
ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji
Če dodatne informacije niso bile pravočasno zahtevane ali je njihov pomen pri pripravi ponudb
zanemarljiv podaljšanje roka ni potrebno
S premaknitvijo roka za prejem ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnika vežejo
na nove roke ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb
7 Zaupnost podatkov in postopka
Podatki ki jih je ponudnik upravičeno označil za zaupne bodo uporabljeni samo za namen
javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven pooblaščenih oseb naročnika ki so
zadolžene za izvedbo predmetnega javnega naročila (komisija za vodenje javnega naročila)
Kot zaupne podatke lahko ponudnik označi dokumente ki vsebujejo osebne podatke pa ti
niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni ter druge poslovne
podatke v skladu z 39 in 40 členom ZGD-1 Kljub navedenemu naročnik opozarja da so javni
podatki specifikacije ponujenega blaga storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije cena
na enoto vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki ki
bodo vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril
Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji ki bodo imeli
v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami zapisano raquoZAUPNOlaquo pod tem napisom pa bo
podpis osebe ki je podpisala ponudbo Če naj bo zaupen samo določen podatek v dokumentu
mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo v vrstici ob desnem robu pa mora biti izpisano
raquoZAUPNOlaquo Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov ki ne bodo označeni kot je zgoraj
navedeno
8 Prevzem razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani naročnika wwwsentiljsiaktualne-
uradne-objave
6
II PONUDBA
1 Jezik
Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku
Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku Vsa dokazila za izpolnjevanje
sposobnosti ki so v tujem jeziku morajo biti prevedena v slovenski jezik Ponudnik priloži v
ponudbeni dokumentaciji original dokumenta v tujem jeziku zraven pa slovenski prevod
dokumenta
Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni da je potrebno del ponudbe ki ni
predložen v slovenskem jeziku prevesti v slovenski jezik lahko od ponudnika zahteva da to
stori na lastne stroške ter mu za to določi ustrezen rok Za presojo spornih vprašanj se vedno
uporablja razpisna dokumentacija v slovenskem jeziku in ponudba v slovenskem jeziku če pa
je bila dokumentacija ali del dokumentacije podan v tujem jeziku pa tuji jezik
2 Dopustnost ponudbe
Dopustna bo tista ponudba ki jo bo predložil ponudnik za katerega ne obstajajo razlogi za
izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje njegova ponudba ustreza potrebam in
zahtevam naročnika določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo
javnega naročila ki je prispela pravočasno pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali
korupcija naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev
naročnika
Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila ki so
navedena na posameznem obrazcu
Če bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija ki jo mora predložiti ponudnik
nepopolne ali napačne oziroma če bodo posamezni dokumenti manjkali bo naročnik zahteval
da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali jih dopolni popravi ali
pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo pod pogojem da je takšna zahteva popolnoma
skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti Naročnik od ponudnika zahteva
dopolnitev popravek spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le kadar določenega dejstva
ne more preveriti sam Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev popravek ali
pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente
ponudbe katerih obstoj pred iztekom roka določenega za predložitev ponudbe je mogoče
objektivno preveriti Če ponudnik ne bo predložil manjkajočega dokumenta ali ne bo dopolnil
popravil ali pojasnil ustrezne informacije ali dokumentacije bo naročnik ponudbo takega
ponudnika izločil
Ponudnik mora v ponudbi predložiti izpolnjene podpisane in žigosane naslednje dokumente
minus Ponudba (OBR-1)
minus Podizvajalec (OBR -1A)
minus Predračun (OBR-2)
minus Pisno soglasje ponudnika za odpravo računskih napak (OBR-2A)
minus Reference (OBR-3 OBR-3A)
7
minus Izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-4)
minus Seznam tehničnih kapacitet (OBR-5)
minus Seznam kadra ponudnika (OBR-6)
minus Potrditev ogleda lokacije (OBR-7)
minus Vzorec okvirnega sporazuma (OBR-8)
minus ESPD (OBR-9)
minus Dokazila ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev iz 10 točke II poglavja te dokumentacije
(v kolikor ni vse razvidno iz ESPD)
minus Bianco menica z menično izjavo za resnost ponudbe (OBR-10)
minus Menična izjava za dobro izvedbo del (OBR-11)
Naročnik si pridržuje pravico preveriti resničnost vseh podatkov Če naročnik podatkov ne bo
mogel preveriti jih ne bo upošteval
3 Izpolnitev in priprava ponudbe
Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana s čitljivo pisavo ki se je
ne da izbrisati brez posebnih sredstev za brisanje Vsebine obrazcev izjav listin in
dokumentov ni dovoljeno spreminjati
Vse obrazce je treba izpolniti podpisati in žigosati
4 Listine v ponudbi
Starost dokumentov ne sme presegati roka kot ga določajo posamezne določbe te
dokumentacije V tistih primerih kjer starost dokumentov ni določena morajo le-ti izkazovati
pravno relevantno stanje ponudnika na dan določen za predložitev ponudb
5 Rok in način predložitev ponudbe
Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu
httpsejngovsieJN2 v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega
sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN PONUDNIKI (v
nadaljevanju Navodila za uporabo e-JN) ki je priloga razpisni dokumentaciji in objavljen na
spletnem naslovu httpsejngovsieJN2
Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu
httpsejngovsieJN2 v skladu z Navodili za uporabo e-JN Če je ponudnik že registriran v
informacijski sistem e-JN se v aplikacijo prijavi na istem naslovu
Za oddajo overitelja izdano digitalno potrdilo SIGEN-CA (wwwsigen-casi) POŠTAreg ponudb
je zahtevano eno od s strani kvalificiranega CA (postarcapostasi) HALCOM-CA
(wwwhalcomsi) AC NLB (wwwnlbsi)
Ponudba se šteje za pravočasno oddano če jo naročnik prejme preko sistema e-JN
httpsejngovsieJN2 najkasneje do 5 10 2018 do 1000 ure Za oddano ponudbo se šteje
ponudba ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom raquoODDANOlaquo
8
Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni Če ponudnik
v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne se šteje da ponudba ni bila oddana in
je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem
sistemu e-JN spremeni je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba
Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati
Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na
naslednji povezavi
httpsejngovsiponudbapagesaktualnoaktualno_javno_narocilo_podrobnoxhtmlzadevaI
d=4245
6 Popravljanje napak
Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb ali dodatkov razen tistih ki so potrebni za
popravilo ponudnikovih napak V takem primeru mora popravke parafirati oseba ali osebe ki
so podpisniki ponudbe
7 Dopustne dopolnitve ponudbe
Če bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija ki jo mora predložiti ponudnik
nepopolne ali napačne oziroma če bodo posamezni dokumenti manjkali bo naročnik zahteval
da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali jih dopolni popravi ali
pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo pod pogojem da je takšna zahteva popolnoma
skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti Naročnik od ponudnika zahteva
dopolnitev popravek spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le kadar določenega dejstva
ne more preveriti sam Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev popravek ali
pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente
ponudbe katerih obstoj pred iztekom roka določenega za predložitev ponudbe je mogoče
objektivno preveriti Če ponudnik ne bo predložil manjkajočega dokumenta ali ne bo dopolnil
popravil ali pojasnil ustrezne informacije ali dokumentacije bo naročnik ponudbo takega
ponudnika izločil
Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake če zaradi tega popravka ali
dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati
minus svoje cene brez DDV na enoto vrednosti postavke brez DDV skupne vrednosti
ponudbe brez DDV razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim
odstavkom 89 člena ZJN-3 in ponudbe v okviru meril
minus tistega dela ponudbe ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila
minus tistih elementov ponudbe ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev
njegove ponudbe glede na preostale ponudbe ki jih je naročnik prejel v postopku
javnega naročanja
Na glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti
računske napake ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb Pri tem se količina in cena
na enoto brez DDV ne smeta spreminjati Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi
da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s
strani naročnika lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako
9
da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin ki jih ponudi ponudnik izračuna vrednost
ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije Ne glede na prejšnji odstavek lahko
naročnik ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno
Ponudnik s podpisom soglasja na OBR-2A naročniku dovoljuje popravo računskih napak ki
jih bo ta morebiti odkril pri pregledu in ocenjevanju ponudb
8 Navedba zavajajočih podatkov
Naročnik bo Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku
minus v primeru da se bo pri naročniku pojavil utemeljen sum da je ponudnik v postopku
javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot
pravo v skladu z enajstim odstavkom 89 člena ZJN-3
minus če glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94 členom ZJN-3
9 Stroški priprave ponudbe
Ponudniki nosijo sami vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe vključno s
stroški prospektnega materiala katalogov če jih bo naročnik zahteval Naročnik v nobenem
primeru ne more biti odgovoren za morebitno škodo ki bi nastala zaradi teh stroškov brez
ozira na potek postopkov v zvezi z javnim naročilom in na končno izbiro ponudnika
10 Obvezni pogoji
Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z
oddajo javnega naročila Vrsta dokazila s katerim ponudnik izkaže izpolnjevanje zahtevanega
pogoja je navedena za vsakim zahtevanim pogojem
Naročnik namesto potrdil ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe sprejme kot predhodni
dokaz Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila ndash ESPD
Če država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja zahtevanih dokazil iz točk 1011 in
1012 in 1014 II poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali če ti ne
zajemajo vseh primerov iz točk 1011 1012 in 1014 II poglavja te dokumentacije v zvezi
z oddajo javnega naročila lahko ponudnik da zapriseženo izjavo Če ta v državi v kateri ima
ponudnik svoj sedež ni predvidena pa lahko ponudnik da izjavo določene osebe dano pred
pristojnim sodnim ali upravnim organom notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko
organizacijo v matični državi te osebe ali v državi v kateri ima ponudnik sedež
Naročnik lahko ponudnike kadar koli med postopkom pozove da predložijo vsa dokazila ali
del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD
Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika kateremu se je odločil oddati javno
naročilo zahteval da predloži najnovejša dokazila ki dokazujejo izpolnjevanje vseh pogojev
ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila Naročnik si
pridržuje pravico da pozove ponudnike da dopolnijo ali pojasnijo predložena potrdila
10
Podatke ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ne bo predložil dokazila sam
lahko naročnik namesto v uradni evidenci preveri v enotnem informacijskem sistemu če
ponudnik v tem sistemu naročnika izkazljivo potrdi
Ponudnik ni dolžan predložiti dokazil ali drugih listinskih dokazov če lahko naročnik potrdila
ali druge potrebne informacije pridobi brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne
baze podatkov katere koli države članice kakršne so nacionalni register javnih naročil
elektronski register podjetij elektronski sistem za shranjevanje dokumentov ali
predkvalifikacijski sistem Ponudnik prav tako ni dolžan predložiti dokazil če naročnik že ima
te dokumente zaradi prejšnjega oddanega javnega naročila ali sklenjenega okvirnega
sporazuma in so ti dokumenti še vedno veljavni oziroma izkazujejo navedbe v ESPD
Če lahko naročnik dokazila pridobi neposredno v bazi podatkov mora ESPD vsebovati tudi
informacije ki so potrebne v ta namen zlasti spletni naslov baze podatkov podatke za
identifikacijo če je to potrebno pa tudi soglasje da pridobi dokazilo naročnik
Naročnik bo ugotavljal sposobnost ponudnikov na osnovi izpolnjevanja naslednjih
pogojev
101 Osnovna sposobnost ponudnika
1011 Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika če bo pri
preverjanju v skladu s 77 79 in 80 členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen da je bila
ponudniku ali osebi ki je članica upravnega vodstvenega ali nadzornega organa tega
gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor
v njem izrečena pravnomočna sodba ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj ki so
opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS št 5012 ndash uradno prečiščeno besedilo in
5415 v nadaljnjem besedilu KZ-1)
minus terorizem (108 člen KZ-1)
minus financiranje terorizma (109 člen KZ-1)
minus ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110 člen KZ-1)
minus novačenje in usposabljanje za terorizem (111 člen KZ-1)
minus spravljanje v suženjsko razmerje (112 člen KZ-1)
minus trgovina z ljudmi (113 člen KZ-1)
minus sprejemanje podkupnine pri volitvah (157 člen KZ-1)
minus kršitev temeljnih pravic delavcev (196 člen KZ-1)
minus goljufija (211 člen KZ-1)
minus protipravno omejevanje konkurence (225 člen KZ-1)
minus povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226 člen KZ-1)
minus oškodovanje upnikov (227 člen KZ-1)
minus poslovna goljufija (228 člen KZ-1)
minus goljufija na škodo Evropske unije (229 člen KZ-1)
minus preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230 člen KZ-1)
minus preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231 člen KZ-1)
minus preslepitev kupcev (232 člen KZ-1)
minus neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233 člen KZ-1)
minus neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234 člen KZ-1)
minus ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235 člen KZ-1)
11
minus izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236 člen KZ-1)
minus zloraba informacijskega sistema (237 člen KZ-1)
minus zloraba notranje informacije (238 člen KZ-1)
minus zloraba trga finančnih instrumentov (239 člen KZ-1)
minus zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240 člen KZ-1)
minus nedovoljeno sprejemanje daril (241 člen KZ-1)
minus nedovoljeno dajanje daril (242 člen KZ-1)
minus ponarejanje denarja (243 člen KZ-1)
minus ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244 člen KZ-
1)
minus pranje denarja (245 člen KZ-1)
minus zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246 člen KZ-1)
minus uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247 člen KZ-1)
minus izdelava pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248 člen KZ-1)
minus davčna zatajitev (249 člen KZ-1)
minus tihotapstvo (250 člen KZ-1)
minus zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257 člen KZ-1)
minus oškodovanje javnih sredstev (257a člen KZ-1)
minus izdaja tajnih podatkov (260 člen KZ-1)
minus jemanje podkupnine (261 člen KZ-1)
minus dajanje podkupnine (262 člen KZ-1)
minus sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263 člen KZ-1)
minus dajanje daril za nezakonito posredovanje (264 člen KZ-1)
minus hudodelsko združevanje (294 člen KZ-1)
Dokazilo Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila ndash ESPD
1012 Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika če bo pri
preverjanju v skladu s 77 79 in 80 členom ZJN-3 ugotovil da ponudnik ne izpolnjuje
obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom ki ureja
finančno upravo ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države v kateri ima sedež ali
predpisi države naročnika če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje
ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več Šteje se da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz
prejšnjega stavka tudi če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih
odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje
ponudbe
Dokazilo Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila ndash ESPD
1013 Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika če je ta na dan ko
poteče rok za oddajo ponudb izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v
evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami
Dokazilo Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila ndash ESPD
1014 Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika če mu je bila v zadnjih
treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa
12
Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi
prekrška v zvezi s plačilom za delo
Dokazilo Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila ndash ESPD
102 Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti
Ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov ki se vodijo v državi
članici v kateri ima ponudnik sedež
Dokazilo Izpis iz ustreznega poklicnega ali poslovnega registra v kolikor ponudnik ne
predloži si naročnik pridobi sam
103 Strokovna sposobnost
Naročnik bo ponudniku priznal strokovno sposobnost če bo predložil (navedel) najmanj štiri
(4) reference različnih naročnikov opisano in navedeno tako kot je zahtevano v obrazcu
OBR-3 V primeru da ponudnik ne bo predložil vsaj štiri (4) pravilne reference bo njegova
ponudba izločena iz nadaljnjega postopka izbire najugodnejšega ponudnika Pravilna
referenca je referenca posameznega naročnika ki izkazuje kvalitetno in pravočasno izvedene
storitve izvajanja zimske službe na občinskih cestah v minimalni dolžini 50 km v obdobju
zadnjih treh (3) let pred oddajo ponudbe
Dokazilo Ustrezne reference iz prejšnjih naročil ndash izpolnjen obrazec OBR-3 OBR-3A
104 Tehnična usposobljenost
Ponudnik mora razpolagati (op v lasti ali najemu) z zadostnimi tehničnimi kapacitetami za
priznanje tehnične usposobljenosti in sicer sz
- eno (1) vzdrževalno enoto (objektom) s skladišči in silosi za posipne materiale (pesek
sol) ter upravnimi prostori za izvajanje organizacije del in dežurstva zimske službe
- desetimi (10) traktorji za pluženje posipavanje
- desetimi (10) snežnimi plugi za traktorje
- desetimi (10) posipalci za traktorje
- enim (1) snežnim reskarjem
- enim (1) poltovornim vozilom za izvajanje pregledne službe
- eno (1) pometalno napravo za čiščenje peska ob koncu zimske sezone
- enim (1) rovokopačem opremljenim s čelnim nakladačem
- enim (1) tovornim vozilom kiper 8-10 t
- enim (1) tovornim vozilom kiper 10-12 t
- enim (1) posipalcem avtomatski kot npr Igloo ali podobno za poltovorno vozilo
Oddaljenost vseh tehničnih kapacitet je lahko največ 30 km od sedeža naročnika
Vsa vozila s katerimi se izvaja zimska služba morajo biti opremljena z GPS napravo ponudnik
pa mora razpolagati z ustrezno programsko opremo za vodenje evidenc ur in dejanskega
stanja na terenu ki mora biti kadarkoli na vpogled naročniku
Dokazilo Izpolnjen obrazec OBR ndash 5
13
Naročnik bo skladno s 77 členom ZJN-3 pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila
preveril izpolnjevanje tega pogoja v kolikor bo podvomil v resničnost
105 Kadrovska usposobljenost
Ponudnik mora razpolagati z ustrezno usposobljenim kadrom (op v delovnem ali drugem
pogodbenem razmerju) in sicer najmanj sz
- enim (1) odgovornim vodjem del oziroma odgovornim vodjem zimske službe ki ima
pridobljeno najmanj 6 stopnjo izobrazbe gradbene smeri najmanj 5 let delovnih
izkušenj pri vodenju zimske službe in opravljen strokovni izpit
- enim (1) strokovno tehničnim kadrom za organizacijo del dežurstvo v zimski službi
izvajanje administrativno tehničnih nalog ki ima pridobljeno najmanj 5 stopnjo
izobrazbe
- enim (1) delovodjem ali skupinovodjem za izvajanje dežurstva v zimski službi ki ima
pridobljeno najmanj 4 stopnjo izobrazbe
- enim (1) preglednikom ki ima pridobljeno najmanj 3 stopnjo izobrazbe in nacionalno
poklicno kvalifikacijo (NPK) za cestnega preglednika
- desetimi (10) voznikistrojniki ki imajo opravljen izpit iz težke gradbene mehanizacije
(TGM)
Dokazilo Izpolnjen obrazec OBR-6 kopije pogodb o zaposlitvi podjemnih pogodb dokazil o
izobrazbi NPK za cestnega preglednika izpit TGM in strokovnih izpitih oz druga ustrezna
dokazila
106 Dobava posipnega materiala
Ponudnik mora ves čas izvajanja pogodbe nemoteno zagotavljati dobavo posipnega materiala
t j soli peska in mešanice soli in peska potrebnega za izvajanje zimskega vzdrževanja cest
vse v skladu s predhodnim dogovorom z naročnikom
Dokazilo Izpolnjen obrazec OBR ndash 4
Naročnik bo skladno s 77 členom ZJN-3 pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila
preveril izpolnjevanje tega pogoja v kolikor bo podvomil v resničnost Ponudnik mora na poziv
naročnika predložiti dokazilo (npr pogodbo o dobavi)
107 Odzivni čas
Ponudnik mora zagotavljati odzivni čas in sicer 30 minut po petih centimetrih zapadlega
snega
Dokazilo Izpolnjen obrazec OBR ndash 4
14
108 Zavarovanje odgovornosti za škodo
Ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost za škodo v skladu s 14 členom Gradbenega
zakona (Uradni list RS št 612017) ki mora vključevati odgovornost za škodo ki bi nastala
naročniku ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in mora kriti škodo zaradi
malomarnosti napake in opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih Višina letne vsote
določene v zavarovalni polici mora biti najmanj 5000000 EUR
Dokazilo Kopija veljavne zavarovalne police
109 Obvezen ogled terena
Ponudnik si mora pred oddajo ponudbe pogledati lokacijo predmeta javnega naročila
Za termin ogleda se dogovori s kontaktno osebo Vojko Titan na vojkotitansentiljsi ali
obcinasentiljsi Zbirno mesto je na sedežu občine Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
Slovenskih goricah
Ponudnik mora po končanem ogledu naročniku v podpis in žigosanje predložiti potrdilo o
ogledu lokacije katero predloži v svoji ponudbi kot pogoj za dopustnost ponudbe
Ogled opravi ponudnik na lastno odgovornost in lastne stroške s predstavnikom naročnika
Ogled se opravlja v delovnem času naročnika od dneva objave javnega naročila do vključno
dne 3102018
Dokazilo Potrjen obrazec OBR - 7 s strani naročnika
11 Izločitev ponudbe
Naročnik bo izločil
minus nepravočasne ponudbe
minus ponudbe ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtev iz točke 2 in 10 II poglavja teh navodil
minus ponudbo ki ne bo ustrezala vsem tehničnim zahtevam
Naročnik iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključi ponudnika če se izkaže
da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena
dejanja v enem od položajev iz točk 1011 1012 1013 in 1014 točke 101 II poglavja
te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila Naročnik pa lahko kadar koli v postopku
izključi ponudnika če se izkaže da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt
glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz šestega odstavka 75 člena
ZJN-3
Ponudnik ki je v enem od položajev iz točke 1011 točke 101 II poglavja te dokumentacije
v zvezi z oddajo javnega naročila lahko naročniku predloži dokaze da je sprejel zadostne
ukrepe s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev Za
zadostne ukrepe šteje plačilo ali zaveza plačati nadomestilo za vso škodo povzročeno s
kaznivim dejanjem ali kršitvijo aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno
razjasnitev dejstev in okoliščin ter sprejetje konkretnih tehničnih organizacijskih in kadrovskih
15
ukrepov ustreznih za preprečitev nadaljnjih kaznivih dejanj ali kršitev To ne velja za
ponudnika ki je bil iz sodelovanja v postopkih javnega naročanja ali postopkih za podelitev
koncesije izključen na podlagi pravnomočne sodbe ali odločbe o prekršku ki učinkuje v
Republiki Sloveniji
12 Ponudbena cena
Ponudnik mora v ponudbi navesti skupno končno ceno v EUR Končna cena mora vsebovati
vse stroške popuste in rabate Ponudbena cena mora imeti stopnjo in vrednost DDV-ja
posebej izkazano
Cena mora biti fiksna v času trajanja okvirnega sporazuma
13 Merila
Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba ndash najnižja
skupna cena
14 Neobičajno nizka ponudba
Če bo naročnik menil da je pri določenem naročilu glede na njegove zahteve ponudba
neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve
naročila bo naročnik preveril ali je neobičajno nizka in od ponudnika zahteval da pojasni ceno
ali stroške v ponudbi
Naročnik bo preveril ali je ponudba neobičajno nizka tudi če je vrednost ponudbe za več kot
50 odstotkov nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20 odstotkov
nižja od naslednje uvrščene ponudbe vendar le če je prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe
Kadar naročnik v postopku javnega naročanja preveri dopustnost vseh ponudb v skladu s
prejšnjim stavkom preveri ali je ponudba neobičajno nizka glede na dopustne ponudbe
Preden naročnik izloči neobičajno nizko ponudbo mora od ponudnika v skladu s 86 členom
ZJN-3 pisno zahtevati podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe za katere meni
da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb
Naročnik bo ocenil pojasnila tako da se bo posvetoval s ponudnikom Ponudbo bo zavrnil le
če predložena dokazila zadostno ne pojasnijo nizke ravni predlagane cene ali stroškov pri
čemer se upoštevajo elementi iz prejšnjega odstavka
Če bo naročnik ugotovil da je ponudba neobičajno nizka ker ni skladna z veljavnimi
obveznostmi iz drugega odstavka 3 člena ZJN-3 jo bo naročnik zavrnil
15 Podatki o lastniški strukturi
Izbrani ponudnik mora v roku osmih dni od prejema naročnikovega poziva posredovati podatke
o
minus svojih ustanoviteljih družbenikih delničarjih komanditistih ali drugih lastnikih in
podatke o lastniških deležih navedenih oseb
16
minus gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona ki ureja gospodarske
družbe šteje da so z njim povezane družbe
16 Veljavnost ponudbe
Ponudba mora veljati do dne 1 4 2020
19 Variantne ponudbe
Variantne ponudbe ne bodo upoštevane
20 Finančna zavarovanja
Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika naročniku predložiti
spodaj zahtevana zavarovanja ki morajo biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv
Uporabljena valuta mora biti enaka valuti javnega naročila
201 Zavarovanje za resnost ponudbe
Ponudnik mora v ponudbi predložiti bianco menico za resnost ponudbe v višini 300000 EUR
ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev Veljavnost finančnega zavarovanja za resnost
ponudbe mora veljati do 1122018 oziroma ne sme poteči pred rokom za predložitev
finančnega zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti okvirnega sporazuma Original menično
izjavo s pooblastilom za izpolnitev za resnost ponudbe in bianco menico mora ponudnik
posredovati naročniku po redni pošti najkasneje do dne in ure (ne glede na način vročitve) ki
je določena kot datum in ura za oddajo ponudb
Naročnik bo unovčil menico za resnost ponudbe
minus če ponudnik ponudbo umakne po poteku roka za predložitev ponudb
minus če ponudnik ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove
ponudbe
- ne izpolni ali zavrne sklenitev okvirnega sporazuma ali
- ne predloži ali zavrne predložitev garancije za dobro izvedbo
obveznosti okvirnega sporazuma (menico)
202 Zavarovanje za dobro izvedbo del
Ponudnik ki mu bo dodeljena izvedba javnega naročila mora naročniku najkasneje pet (5) dni
od sklenitve okvirnega sporazuma predložiti bianco menico za dobro izvedbo del v višini 10
vrednosti okvirnega sporazuma z vključenim DDV ter menično izjavo s pooblastilom za
izpolnitev Rok veljavnosti finančnega zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti okvirnega
sporazuma z veljavnostjo za celoten čas trajanja okvirnega sporazuma podaljšano za
dodatnih 30 dni po izteku okvirnega sporazuma
Naročnik bo unovčil garancijo za dobro izvedbo obveznosti okvirnega sporazuma v primeru
minus da obveznosti po okvirnem sporazumu ne bodo pravočasno in pravilno izvajane
oziroma jih bo izvajalec enostransko prenehal izvajati in
minus prekinitve okvirnega sporazuma po krivdi izvajalca
17
Če ponudnik ne predloži zahtevane garancije za dobro izvedbo posla ali če predloži drugo
vrsto finančnega zavarovanja kot je zahtevano v tej razpisni dokumentaciji se šteje da je
ponudnik umaknil oziroma spremenil ponudbo v času njene veljavnosti navedene v ponudbi
III JAVNO ODPIRANJE PONUDB
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 5 10 2018 in
se bo začelo ob 1030 uri na spletnem naslovu httpsejngovsieJN2
Odpiranje poteka tako da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri ki je določena za javno
odpiranje ponudb prikaže podatke o ponudniku o variantah če so bile zahtevane oziroma
dovoljene ter omogoči dostop do pdf dokumenta ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod
razdelek raquoPredračunlaquo Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut Ponudniki
ki so oddali ponudbe imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku
raquoZapisnik o odpiranju ponudblaquo
IV PREGLED PONUDB
Naročnik bo ponudbe najprej razvrstil po merilih nato pa jih bo preveril z vidika ustreznosti
zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila
Za ponudnika ki bo po merilih najugodnejši bo naročnik preveril ali obstajajo razlogi za
izključitev najugodnejšega ponudnika in ali ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje
V POGAJANJA
Naročnik ne bo izvedel pogajanj
VI OKVIRNI SPORAZUM
Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil okvirni sporazum v skladu z določbami vzorca
okvirnega sporazuma iz OBR-8
Okvirni sporazum je treba podpisati v roku 5 dni od prejema naročnikovega poziva k podpisu
okvirnega sporazuma
VI PRAVNO VARSTVO
Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z
določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS št 4311
in spremembe v nadaljevanju ZPVPJN) po postopku in na način kot ga določa zakon
Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah
postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika razen če zakon ki ureja
oddajo javnih naročil ali ZPVPJN ne določa drugače Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži
aktivno legitimirana oseba kot jo določa 14 člen ZPVPJN
18
Zahtevek za revizijo mora vsebovati
1 ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu vlagatelj) ter kontaktno
osebo
2 ime naročnika
3 oznako javnega naročila
4 predmet javnega naročila
5 očitane kršitve
6 dejstva in dokaze s katerimi se kršitve dokazujejo
7 pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku če vlagatelj
nastopa s pooblaščencem
8 navedbo ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz
evropskih sredstev in iz katerega sklada
Vlagatelj mora v skladu s prvo alinejo prvega odstavka 71 člena ZPVPJN zahtevku za revizijo
priložiti potrdilo o plačilu takse v višini 200000 EUR
Takso je potrebno vplačati na podračun odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za
predrevizijski in revizijski postopek številka 01100-1000358802 ndash izvrševanje proračuna RS
Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje
sklicevanja na številko odobritve 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št objave
javnega naročila oznaka L pa pomeni označbo leta V kolikor je št objave javnega naročila
krajša od šestih znakov se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0)
Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku po pošti priporočeno ali
priporočano s povratnico Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati
ministrstvu pristojnemu za javna naročila
Zahtevek za revizijo ki se nanaša na vsebino objave ali dokumentacijo v zvezi z oddajo
javnega naročila se razen v primeru iz četrtega odstavka 25 člena ZPVPJN vloži v desetih
delovnih dneh od dneva
minus objave obvestila o javnem naročilu ali
minus obvestila o dodatnih informacijah informacijah o nedokončanem postopku ali
popravku če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za
izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno
objavljenega obvestila o naročilu ali
minus prejema povabila k oddaji ponudb
Če naročnik ugotovi da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno
legitimirana oseba iz 14 člena ZPVPJN da vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 15 člena
ZPVPJN ni predložil potrdila o plačilu takse ali da ni bila plačana ustrezna taksa ga najpozneje
v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže
mag Štefan Žvab
župan Občine Šentilj
19
OBR-1
PONUDNIK helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
PONUDBA
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski
sezoni 20182019 in 20192020laquo
Naziv oz popolna firma
ponudnika
Sedež ponudnika
Odgovornae osebae oziroma
zakoniti zastopnik(i) (podpisnik(i)
okvirnega sporazuma)
Kontaktna oseba
Telefon
Telefaks
Elektronski naslov
Številka transakcijskega računa
ponudnika (IBAN) pri banki
Matična številka
Identifikacijska številka za DDV
Pristojni davčni urad
Nastopanje s podizvajalci DA NE
Kraj in datum
Žig in podpis ponudnika
20
OBR-1A
PODIZVAJALEC
PONUDBA
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski
sezoni 20182019 in 20192020laquo
PODATKI O PODIZVAJALCU
Naziv oz popolna firma
ponudnika - podizvajalca
Sedež ponudnika - podizvajalca
Odgovornae osebae oziroma
zakoniti zastopnik(i)
(podpisnik(i) okvirnega
sporazuma)
Kontaktna oseba
Telefon
Telefaks
Elektronski naslov
Številka transakcijskega računa
ponudnika (IBAN)
Matična številka
Identifikacijska številka za DDV
Pristojni davčni urad
Del izvedbe javnega naročila ki ga bo izvedel podizvajalec
Opis dela izvedbe naročila ki ga
bo izvedel podizvajalec
Količina
Kraj izvedbe
Kraj in datum
Žig in podpis podizvajalca
21
OBR-2
PONUDNIK helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
PREDRAČUN ŠT helliphelliphelliphellip
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski
sezoni 20182019 in 20192020laquo
Storitev Enota
Ocenjena
količina
Cena brez
DDV v
EURenoto
Skupaj cena
brez DDV v
EUR
Stopnja
DDV v
Znesek DDV
v EUR
Cena z DDV
v EUR
Dežurstvo Ura 650
Postavitev kolov -
leseni Kom
200
Odstranjevanje
kolov lesenih Kom
200
DELAVCI
Preglednik Ura 200
Voznikstrojnik Ura 1800
VOZILA
Tovorno vozilo 8-
10 t Ura
200
Tovorno vozilo 10-
12 t Ura
300
Pregledniško
vozilo Ura
50
STROJI
Rovokopač Ura 100
Traktor do 90 KM Ura 200
Traktor nad 90 KM Ura 1000
Posipalec za
traktorndash vlečni
(obr ure)
Ura
1000
Snežni plug (obr
ure) Ura
600
Snežni rezkar
(obr ure) Ura
20
22
Veljavnost ponudbe do 1 4 2020
Ponudnik helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
izjavljam da sem seznanjen in se v celoti strinjam z navodili in pogoji ki so navedeni v tej
dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in bom pri izvajanju storitev zimske službe
upošteval reakcijski oz odzivni čas v trajanju največ 30 minut od poziva pooblaščenega
predstavnika naročnika
Kraj in datum Žig in podpis ponudnika
Ponudnik v sistemu e-JN predračun naloži v razdelek raquoPredračunlaquo v pdf datoteki
Posipalec
avtomatski (npr
Igloo-obrure)
Ura
50
Pometalna
naprava za
čiščenje ceste
(obrure)
Ura
100
MATERIAL
Snežni koli 2 m
leseni kom
200
Agregat za
posipanje (2-4
mm) s
transportom do
vzdrževalne enote
m3
300
Agregat za
posipanje (8-16
mm) s
transportom do
vzdrževalne enote
m3
60
NaCl garnulacije
0-4 (0-2) mm za
odprta skladišča s
transportom do
vzdrževalne enote
t
170
NaCl garnulacije
0-4 (0-2) mm v
vrečah 25 kg s
transportom do
sedeža naročnika
t
3
SKUPAJ
23
OBR-2A
PISNO SOGLASJE PONUDNIKA
za odpravo računskih napak v skladu s 7 odstavkom 89 člena ZJN-3
Ponudnik helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
s podpisom te izjave dajem naročniku soglasje da popravi računske napake ki jih odkrije pri
pregledu in ocenjevanju ponudb Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta
spreminjati Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi da je prišlo do računske napake
zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika lahko naročnik
popravi računsko napako tako da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin ki jih
ponudi ponudnik izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije
Naročnik lahko napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno
Kraj in datum
Žig in podpis ponudnika
24
OBR-3
PONUDNIK helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
REFERENCE - SEZNAM NAJVAŽNEJŠIH STORITEV ZIMSKE SLUŽBE V ZADNJIH
TREH LETIH PRED ODDAJO PONUDBE
Navodilo za izpolnjevanje OBR- 3
1 Ponudniki izpolnijo obrazec z izvedbo zimske službe na občinskih cestah v dolžini
minimalno 50 km za posamezno referenco
2 Ponudniki z žigom in podpisom jamčijo da so navedeni podatki (reference) točne in resnični
V primeru da bo naročnik ugotovil da je ponudnik navajal neresnične in zavajajoče podatke
(reference) bo brez predhodnega obvestila ponudnika predlagal za vpis v javni seznam
ponudnikov z negativnimi referencami V primeru če naročnik tega javnega naročila
NAROČNIK
(naziv naslov odgovorna
oseba naročnika telefon)
Izvedbe zimske
službe (dolžina
cest v km)
Vrednost del
v EUR z DDV Leto
izvedbe
25
ugotovi da določene navedene reference referenčni naročnik preteklega javnega naročila ne
priznava bo takšna referenca izločena
3 Ponudnik na tem obrazcu navede najmanj štiri (4) reference različnega naročnika
4 Naročnik bo ponudniku priznal le reference za izvajanja zimske službe na občinskih cestah
Naročnik nebo priznal reference zimske službe državnih cest
5 Naročnik bo ponudniku priznal le reference zaključene od vključno leta 2015 naprej
Kraj in datum
Žig in podpis ponudnika
Opomba V primeru da bo naročnik podvomil v resničnost navedb bo ustreznost in resničnost
referenc preveril
26
OBR-3A
POTRDILO NAROČNIKA
(priloga k OBR-3)
Naročnikhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Vrsta storitev helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Potrjujemo da je izvajalec
od helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip do helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (navesti datum)
za nas izvajal storitve zimske službe občinskih cest po pogodbi šthelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip z
dnehelliphelliphelliphelliphelliphellip v dolžini helliphelliphelliphellip km in sicer kot
glavni izvajalec podizvajalec
(ustrezno obkrožiti)
Storitve je opravljal pravočasno in kvalitetno
Odgovorna oseba naročnika pri katerem se lahko dobijo dodatne informacije
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip tel št helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip e-
naslov helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
To potrdilo je izdano na prošnjo ponudnika za prilogo ponudbi kot priporočilo za priznanje
referenc
Kraj in datum
Žig in podpis naročnika
Navodilo za izpolnjevanje OBR-3A
1 Po potrebi naj ponudnik obrazec kopira
2 OBR-3A raquopotrdilo naročnikalaquo
27
OBR-4
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV
S podpisom te izjave ponudnik
______________________________________________________________ izjavljamo da
izpolnjujemo vse pogoje v skladu z zakonom in razpisno dokumentacijo na javni razpis
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski
sezoni 20182019 in 20192020laquo in sicer izjavljamo
Da bomo ves čas izvajanja pogodbe nemoteno zagotavljati dobavo posipnega materiala
potrebnega za izvajanje zimskega vzdrževanja javnih poti in javnih površin
Da bomo upoštevali dogovorjen reakcijski čas največ 30 minut
Da bo ponudnik imel dežurno in pregledniško službo
Da je oddaljenost vseh tehničnih kapacitet je največ 30 km od sedeža naročnika
Da so vsa vozila s katerimi se pluži in posipava opremljena z GPS napravo ter ponudnik
razpolaga s programsko opremo da lahko naročniku dokazuje opravljanje del in število ur
Da razpolagamo z ustreznim kadrom in tehnični opremo za izvedbo predmeta javnega
naročila ki je zahtevana in je navedena na posebnih obrazcih
Da bomo dela izvedli v skladu pravili stroke in navodili naročnika
Da bomo pri izvedbi javnega naročila upošteval obveznosti ki izhajajo iz predpisov o varstvu
zaposlenih in ureditvi delovnih pogojev
Da imamo zavarovano odgovornost za predmet javnega naročila skladno s Navodili
ponudnikom iz razpisne dokumentacije
Da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila
Ta izjava je sestavni del ponudbe s katero se prijavljamo na predmetno javno naročilo
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo da so zgoraj navedeni podatki točni in
resnični
Naročnik si pridružuje pravico da lahko skladno s 77 členom ZJN-3 pred izdajo odločitve o
oddaji javnega naročila o izvedbi javnega naročila preveril izpolnjevanje vseh pogojev katerih
izpolnjevanje ponudnik s podpisom te izjave izkazuje v kolikor bo naročnik podvomil v
resničnost izjave Ponudnik se zavezuje da bo na poziv naročnika predložil zahtevana
dokazila
Kraj in datum (žig) Podpis odgovorne osebe ponudnika
28
OBR-5
SEZNAM TEHNIČNIH KAPACITET
Za izvedbo predmeta javnega naročila raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih
površinah v občini Šentilj za zimski sezoni 20182019 in 20192020laquo razpolagamo najmanj
s sledečo opremo
Zap
št
Tehnična kapaciteta oprema (znamka
model naslov ipdhellip)
Datum
nazadnje
opravljenega
tehničnega
pregleda letnik
izdelave
Podlaga za
razpolaganje
(lastništvo najem
ipd)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
29
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Po potrebi se obrazec kopira
Naročnik si pridružuje pravico da bo skladno s 77 členom ZJN-3 pred izdajo odločitve o oddaji
javnega naročila o izvedbi javnega naročila preveril izpolnjevanje vseh pogojev katerih
izpolnjevanje ponudnik s podpisom te izjave izkazuje v kolikor bo podvomil v resničnost
Ponudnik se zavezuje da bo na podlagi naročnikovega poziva predložil zahtevana dokazila
Kraj in datum Žig in podpis ponudnika
30
OBR-6
SEZNAM KADRA PONUDNIKA
Pri izvedbi predmeta javnega naročila raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih
površinah v občini Šentilj za zimski sezoni 20182019 in 20192020laquo bo sodeloval
naslednji kader
Zap
št
Ime in priimek
delavca
Izobrazba strokovni
izpiti
Razmerje do
ponudnika
(zaposlen
pogodbenihellip)
Delo v okviru
predmeta javnega
naročila
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Po potrebi se obrazec kopira
Kraj in datum Žig in podpis ponudnika
31
OBR-7
POTRDILO O OGLEDU LOKACIJE
Pooblaščena oseba ponudnika ______________________________________________
(naziv ponudnika) ______________________________ (ime in priimek) se je udeležila
organiziranega obveznega ogleda cest za potrebe izdelave ponudbe za javno naročilo
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski sezoni
20182019 in 20192020laquo z oznako _____________________ dne _____________ ob
_____uri
Izpolni naročnik po opravljenem ogledu
Podpis predstavnika
naročnika
Žig naročnika Kraj in datum
Izpolni ponudnik in obvezno priloži k ponudbeni dokumentaciji
Podpis ponudnika Žig ponudnika Kraj in datum
32
OBR-8
OBČINA ŠENTILJ Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v Slov goricah matična številka
5884209000 davčna številka SI 38253283 ki jo zastopa župan mag Štefan Žvab (v
nadaljevanju naročnik)
in
(naziv in naslov izvajalca)
matična številka davčna številka ki ga
zastopa (v nadaljevanju izvajalec)
se dogovorita in skleneta naslednji
OKVIRNI SPORAZUM
za izvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za
zimski sezoni 20182019 in 20192020
UVODNE DOLOČBE
1 člen
Naročnik in izvajalec ugotavljata da
minus je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila
za objavljen na Portalu javnih
naročil pod št objave z dne v skladu
s členom Zakona o javnem (Uradni list RS št 912015 v nadaljevanju ZJN-
3) z namenom sklenitve okvirnega sporazuma v skladu s točko b) sedmega odstavka
48 člena ZJN-3
minus je naročnik na podlagi javnega naročila iz prve alineje in prejetih ponudb z Odločitvijo
o oddaji javnega naročila številka z dne izbral
enega ponudnika
minus da je izvajalec strokovno in tehnično sposoben izvesti naročilo po tem sporazumu
2 člen
S tem sporazumom se naročnik in izvajalec dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvajanja
javnega naročila iz prejšnjega člena
PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA
3 člen
(1) Predmet javnega naročila je kot je
razvidno iz seznama javnih poti in javnih površin ki so sestavni del tega sporazuma Stranki
tega okvirnega sporazuma ugotavljata da naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej
določiti potreb po storitvah ki so predmet tega okvirnega sporazuma in bo storitve časovno in
količinsko naročal glede na dejanske potrebe po cenah ki bodo podane v ponudbi
33
(2) Izvajalec se zavezuje za naročnika opravil storitve ki so predmet naročila naročnik pa mu
bo za to plačal dogovorjeno ceno
(3) Naročnikove zahteve ter specifikacije se lahko v soglasju z izvajalcem med samim
trajanjem okvirnega sporazuma tudi spremenijo dopolnijo ali razširijo pri čemer pa izvajalec
v nobenem primeru ni upravičen do povračila kakršnih koli stroškov ki bi jih spremenjene
zahteve morebiti povzročile
(4) Ponudba in dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila katere del so tudi tehnične
specifikacije naročila sta sestavni del tega sporazuma
4 člen
Ta sporazum se sklepa za obdobje od predvidoma 1112018 oziroma od podpisa okvirnega
sporazuma do 3042020
PLAČILNI POGOJI
5 člen
(1) Opravljena dela po tem sporazumu bo izvajalec obračunal po dejansko izvršenih količinah
dokumentiranih v dnevniku evidenci tahografskih zapisov oziroma GPS podatkih potrjenih s
strani pooblaščenega predstavnika naročnika
(2) Storitev je uspešno opravljena ko naročnik potrdi pisno poročilo o opravljenih storitvah ki
ga pripravi izvajalec po vsakem opravljenem naročilu Obračunavanje del bo izvajalec opravil
z izstavitvijo mesečnega računa po opravljenem delu Pri izstavitvi mesečnega računa se mora
izvajalec sklicevati na številko pogodbe
Izvajalec izstavi s strani pooblaščenega predstavnika naročnika predhodno potrjen račun za
dela opravljena v preteklem mesecu Na računu mora biti prikazan tudi skupni znesek
opravljenih del Naročnik bo v roku 15 dni račun potrdil ali mu ugovarjal Za grajanji del mora
izvajalec izstaviti dobropis
6 člen
(1) Naročnik bo izvajalcu izstavljen račun ki ga bo predhodno potrdil naročnikov skrbnik te
pogodbe plačal v roku 30 dni od uradnega datuma prejema računa na transakcijski račun
izvajalca številka SI56 odprt
pri
Na podlagi 32 Člena ZIPRS 1819 (Uradni list RS št 712017 132018 - ZJF-H) je plačilni rok
lahko krajši od 30 dni v kolikor dobavitelj s tem zagotovi nižjo pogodbeno vrednost
(2) Če je zadnji dan za plačilo dela prost dan se šteje da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji
delovni dan
V primeru nastopa s podizvajalcem ki zahteva neposredno plačilo se bo dodal še naslednji
odstavek
(3) Izvajalec pooblašča naročnika da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani
izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu Podizvajalec soglaša da naročnik namesto
34
izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca na transakcijski račun podizvajalca
številka SI56 odprt
pri
Izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca ki ga je predhodno
potrdil
Neposredna plačila podizvajalcem bodo izvršena v roku iz prvega odstavka tega člena
7 člen
Če naročnik zamudi s plačilom je izvajalec upravičen zahtevati zakonite zamudne obresti od
dneva zapadlosti računa v plačilo do dneva plačila
ČAS IZVAJANJA STORITEV
8 člen
(1) Zimska služba se bo predvidoma izvajala od novembra tekočega leta do marca prihodnje
leto Predvideno obdobje izvajanja zimske službe pa se bo tekom izvajanja okvirnega
sporazuma prilagajalo dejanskim vremenskim pogojem kar pomeni da predvideni pričetek in
konec izvajanja zimske službe nista fiksna
(2) Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s tem sporazumom prevzetih del takoj po
podpisu sporazuma
(3) Izvajalec se obvezuje da bo dela opravljal po dinamiki in navodilih naročnika oziroma
skladno z možnostjo zagotavljanja proračunskih sredstev Obseg in dinamika izvajanja del se
po odločitvi naročnika prilagaja razpoložljivim finančnim sredstvom in vremenskim razmeram
Zaradi spremenjenih vremenskih razmer lahko pogodbeni stranki v soglasju s pooblaščenim
predstavnikom naročnika določita trajanje zimske službe drugače
Začetek izvajanja vsakokratnega pluženja in posipavanja cest se uskladi s pooblaščenim
predstavnikom naročnika oz drugimi predstavniki imenovanimi s strani naročnika
OBVEZE NAROČNIKA IN IZVAJALCA
9 člen
Naročnik se obvezuje da bo
minus dal izvajalcu na razpolago vse potrebne informacije podatke in dokumente s katerimi
razpolaga in so vezani na izvedbo storitev po tem okvirnem sporazumu
minus sodeloval s pooblaščenim predstavnikom izvajalca
minus obveščal izvajalca ter koordiniral delo
minus plačeval naročene storitve v dogovorjenih rokih
10 člen
Izvajalec izjavlja da se je seznanil s predmetom tega okvirnega sporazuma pred oddajo
ponudbe in pred podpisom tega okvirnega sporazuma in se obvezuje da bo
35
minus izvajal storitve v skladu z vsemi veljavnimi predpisi Republike Slovenije in Evropske
unije ki urejajo predmet tega sporazuma ter načeli stroke in v skladu z zahtevami
naročnika
minus izvajal storitve po tem sporazumu strokovno brezhibno in kvalitetno ter v skladu z
dobrimi poslovnimi običaji
minus zagotavljal najvišjo kakovost storitev ne glede na čas in kraj izvajanja
minus pravočasno opozoril naročnika na vse nejasnosti iz vsebine oziroma obsega
obveznosti iz sporazuma
minus svoje naloge opravil brezhibno kvalitetno in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka
upoštevajoč predpise s tega področja
minus izvajal storitve po tem okvirnem sporazumu po pravilih stroke v skladu z navodili
naročnika in v dogovorjenih rokih
minus izvajal tudi izven normalnega delovnega časa ne da bi za to zahteval posebna denarna
nadomestila V kolikor bodo vremenske razmere terjale vključitev dodatnega kadra ga
bo izvajalec vključil v izvajanje zimske službe
minus se zavezuje da je seznanjen s predvidenim obsegom del kjer se bodo storitve izvajale
in se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za
delo nepopolnega inali neustreznega popisa območij ter se zavezuje da bo tovrstne
pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške ne da bi zaradi tega trpel čas in
kakovost storitev zimske službe
minus začetek izvajanja vsakokratnega pluženja in posipavanja cest se uskladi s
pooblaščenim predstavnikom naročnika oz drugimi predstavniki imenovanimi s strani
naročnika
minus da bo vodil dnevnik in evidenco tahografskih zapisov s potnimi nalogi za vse delovne
stroje ki to omogočajo in za vsa dela ki so se izvajala v skladu s tem sporazumom
prevzetimi deli ali na zahtevo naročnika namestil prenosne GPS naprave za
spremljanje vozil zimske službe z določitvijo statusa pluženja ali posipanja
minus da bo zagotavljal ustrezne tehnične zmogljivosti glede na obseg del ter bo dela izvajal
z ustrezno opremo glede na specifiko posamezne ceste
minus da bo naročniku predložil izvedbeni program zimske službe
minus da bodo dela izvajali strokovno usposobljeni delavci in da bo zagotovil strokovno
vodstvo izvajanja del ter lastno kontrolo
minus da bo v primeru poškodbe javnih cest pri opravljanju del iz tega sporazuma ki so
nastala po krivdi izvajalca le-te odpravil na svoje stroške v najkrajšem možnem času
minus omogočal ustrezen nadzor naročniku
11 člen
Če naročnik naroči storitev za katero izvajalec meni da bi bili kršeni predpisi ali povzročena
nesorazmerna škoda naročniku ali tretjemu lahko izvedbo odkloni ne da bi kršil določila
sporazuma vendar mora razlog za odklonitev dokazati oziroma izkazati obstoj in predstaviti
dejstva ki utemeljujejo odklonitev Če naročilo ne omogoča strokovno optimalne izvedbe
storitve ali pa zahteva rešitve ki niso v skladu s pravili stroke mora izvajalec naročnika na to
dejstvo opozoriti in mu svetovati primernejšo izvedbo vendar mora nalogo izpolniti kot mu je
bilo naročeno če naročnik pri tem vztraja
POOBLAŠČENE OSEBE
36
12 člen
(1) S strani naročnika je skrbnik tega okvirnega
sporazuma
(2) S strani izvajalca je skrbnik okvirnega
sporazuma ki je tudi odgovoren za izvedbo
storitev po tem okvirnem sporazumu
POGODBENA CENA
13 člen
(1) Vrednost posamezne storitve je razvidna iz predračuna ki je sestavni del tega sporazuma
V navedeni pogodbeni vrednosti so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del predvidenih
v popisu del vključno z vrednostjo vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih
del stroški za izdelavo zahtevane dokumentacije obratovalnimi stroški stroški za označitev
del v skladu z veljavnimi predpisi varnosti pri delu in vsi drugi stroški davki in morebitni popusti
tako da naročnika ne bremenijo kakršnikoli drugi stroški povezani s predmetom javnega
naročila V pogodbeno vrednost so tako vključeni vsi stroški dobave priprave in uporabe
potrebnega materiala z vsemi prenosi in transporti stroški deponije odvoza in morebitni drugi
stroški ki bi nastali v zvezi z deli ki so predmet sporazuma
Cene na enoto kot so razvidne iz predračuna so fiksne za prvo leto trajanja okvirnega
sporazuma nato pa se valorizirajo skladno s Pravilnikom o načinu valorizacije denarnih
obveznosti ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list
RS št 104) V primeru da indeks cen življenjskih potrebščin kumulativno preseže 4 (štiri
odstotke) vrednosti šteto od preteka enega leta od dneva sklenitve okvirnega sporazuma se
cene iz ponudbenega predračuna lahko uskladijo za največ 80 (osemdeset odstotkov)
povišanja indeksa cen življenjskih potrebščin
(2) Stranki sporazuma sta soglasni da so vsi stroški izvajalca vključeni v ceno Cena iz prvega
odstavka tega člena vsebuje vse dajatve stroške in davke razen DDV
JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI IZVAJALCA
14 člen
(1) Izvajalec mora najkasneje v 5-ih dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani
naročnika kot pogoj za veljavnost pogodbe naročniku izročiti bianco menico za dobro izvedbo
obveznosti iz okvirnega sporazuma v višini 10 od okvirne vrednosti sporazuma iz
predračuna (z DDV) v vrednosti EUR z menično izjavo s pooblastilom za
izpolnitev z veljavnostjo 30 dni po datumu poteka roka za izvedbo obveznosti po tej pogodbi
Naročnik po predhodnem obvestilu lahko unovči menico pod naslednjimi pogoji
bull če izvajalec del ne bo opravljal v skladu z zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo
javnega naročila
bull če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi kršitev ali zamude na strani izvajalca
bull če se na zahtevo naročnika v primernem roku ki ga določi naročnik pomanjkljivosti
ne odpravijo
37
bull če bo izvajalec kršil določbe veljavne zakonodaje v zvezi z varovanjem poslovnih
skrivnosti in zaupnosti podatkov
(2) Predložitev zavarovanja dobre izvedbe posla je pogoj za veljavnost te pogodbe
VIŠJA SILA
15 člen
(1) Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki ki nastopijo
neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob
sklepanju okvirnega sporazuma ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti
(2) Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v treh delovnih dneh po
nastanku le-te
(3) Nobena od strank sporazuma ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih
obveznosti iz razlogov ki so izven njenega nadzora
POSLOVNA SKRIVNOST
16 člen
(1) Stranki sporazuma soglašata da vsi podatki do katerih bi prišli z izvedbo tega okvirnega
sporazuma predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta da bosta vse podatke skrbno
varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvedbo tega okvirnega sporazuma
(2) Izvajalec se zavezuje da brez izrecne pisne naročnikove privolitve ne bo objavljal ali se
okoriščal z naročnikovimi poslovnimi skrivnostmi ali zaupnimi informacijami do katerih je imel
kot izvajalec dostop v času veljavnosti tega sporazuma ali po tem če so ta gradiva označena
z oznako interno oziroma zaupno
(3) Stranki sporazuma se zavezujeta da bosta na zahtevo nasprotne stranke vrnili vse
dokumente in njihove kopije pridobljene v okviru medsebojnega sodelovanja ki vsebujejo
podatke ki predstavljajo poslovno skrivnost
(4) Naročnik lahko od izvajalca zahteva polno odškodnino za vso škodo ki jo utrpi in ki izvira
iz objave ali okoriščanja z naročnikovimi poslovnimi skrivnostmi ali zaupnimi informacijami
POGODBENA KAZEN
17 člen
(1) V primeru da izvajalec zamuja z izvedbo storitev iz razlogov ki niso na strani naročnika
ter ne gre za opravičeno zamudo je dolžan plačati pogodbeno kazen v višini od
vrednosti sporazuma za vsak dan zamude vendar največ vrednosti sporazuma
(2) Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu pogodbene cene Stranki sporazuma soglašata
da naročnik ni dolžan sporočiti izvajalcu da si pridržuje pravico do pogodbene kazni če je
izvajalec zamujal z izvedbo storitev
(3) V primeru da zamuda ali napake pri izvedbi onemogočajo namen posla lahko naročnik
odstopi od okvirnega sporazuma in zahteva odškodnino
38
ODSTOP OD SPORAZUMA
18 člen
(1) Katerakoli od strank sporazuma lahko zaradi kršitev obveznosti s strani nasprotne stranke
če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu odstopi od okvirnega sporazuma brez
odpovednega roka V primeru odstopa sta stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz
tega sporazuma in nastalo škodo
(2) V vsakem primeru lahko vsaka od strank odstopi od okvirnega sporazuma s tem da glede
na razlog odstopa izbere za nasprotno stran primeren čas ter poravna vse stroške ki jih s tem
povzroči Vsaka stranka lahko prekine okvirni sporazum brez da bi navajala razloge s
trimesečnim odpovednim rokom
19 člen
Okvirni sporazum preneha veljati če je naročnik seznanjen da je pristojni državni organ ali
sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne okoljske ali socialne zakonodaje
s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
20 člen
Pogodbeni stranki se zavezujeta da
- ne bosta kršili dolžnostnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem
ali zasebnem sektorju ki ga določajo s strani države sprejeti zakonski in
podzakonski predpisi ter zapisani kodeksi ravnanja v poklicnih ali poslovnih
združenjih
- ne bosta dali oziroma obljubili kakršnegakoli darila ali plačila v denarju ali v kakem
drugem dragocenem predmetu posredno ali neposredno kateremu funkcionarju
uslužbencu ali drugemu zaposlenemu pri naročniku ali drugem državnem organu
(službi oddelku agenciji) oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične
stranke z namenom podkupovanja da bi tako napeljeval takega funkcionarja
uslužbenca ali drugega zaposlenega stranko ali kandidata k zlorabi svojega
položaja ali k vplivanju na zakon ali odločitev naročnika ali drugega pristojnega
organa tako da bi s tem pridobila obdržala ali usmerila posle k naročnikovemu
sopogodbeniku ali njegovemu izpolnitvenemu pomočniku zastopniku distributerju
ali drugi povezani pravni ali fizični osebi
- ne bosta omejevali oziroma vplivali na poslovanje izvajalca ali naročnika pri
poslovanju po predpisih o javnem naročanju
- ne bosta sklenili pogodbe pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene
stranke predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja
obljubi ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali sklenitev
posla pod ugodnejšimi pogoji ali za drugo ravnanje ali opustitev s katerim je organu
ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev
nedovoljene koristi predstavniku organa posredniku organa ali organizacije iz
javnega sektorja drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku zastopniku
posredniku
39
V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule je že veljavno sklenjena pogodba nična
Pogodba ki je veljavno sklenjena pod odložilnim ali razveznim pogojem ki v primeru
ugotovitve kršitve ali poskusa kršitve protikorupcijske klavzule še ni nastopil se šteje da ni
bila sklenjena
Na ničnost pogodbe se lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba in se ugotavlja pred stvarno
in krajevno pristojnim sodiščem v Republiki Sloveniji
REŠEVANJE SPOROV
21 člen
(1) Morebitne spore ki bi nastali v zvezi z izvajanjem tega sporazuma bosta pogodbeni stranki
skušali rešiti sporazumno
(2) Če spornega vprašanja ne bi mogli rešiti sporazumno lahko vsaka pogodbena stranka
sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v
KONČNE DOLOČBE
22 člen
(1) Okvirni sporazum je sklenjen z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank in velja
za čas veljavnosti kot je opredeljeno v okvirnem sporazumu
(2) Okvirni sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom ki ga sprejmeta in
podpišeta obe pogodbeni stranki Če katerakoli od določb sporazuma je ali postane
neveljavna to ne vpliva na ostale določbe sporazuma Neveljavna določba se nadomesti z
veljavno ki mora čimbolj ustrezati namenu ki ga je želela doseči neveljavna določba
(3) Okvirni sporazum je sklenjen z odložnim pogojem
- Izvajalec mora za izpolnitev pogoja predložiti v roku 5 (petih) dni po prejemu
sklenjene pogodbe garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (menico)
- Če izvajalec ne bo izpolnil zahtevanih obveznosti iz prvega odstavka tega člena te
pogodbe se šteje da pogodba ni bila sklenjena naročnik pa bo unovčil Garancijo za
resnost ponudbe (menico)
Ob izpolnitvi pogojev iz prve in druge točke pa pogodba učinkuje od dneva sklenitve pogodbe
Kot datum sklenitve pogodbe se šteje datum zadnjega podpisa pogodbenih strank
23 člen
Za urejanje razmerij ki niso izrecno določena s tem okvirnim sporazumom se uporabljajo
določila zakona ki ureja obligacijska razmerja in drugih veljavnih predpisov ki urejajo z
okvirnim sporazumom opredeljena medsebojna razmerja
24 člen
Okvirni sporazum je sestavljen v štirih (4) enakovrednih izvodih od katerih prejme vsaka
pogodbena stranka po dva (2) izvoda
Datum Datum
40
Naročnik Izvajalec
Občina Šentilj
mag Štefan Žvab župan
41
OBR-9
STANDARDNI OBRAZEC ZA ENOTNI EVROPSKI DOKUMENT V ZVEZI Z ODDAJO
JAVNEGA NAROČILA
Obrazec dobite na spletni strani naročnika wwwsentiljsi in ga izpolnite na Portalu javnih
naročil na povezavi httpwwwenarocanjesi_ESPD
Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte ki v
kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik sodelujoči ponudniki v primeru skupne
ponudbe gospodarski subjekti na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci)
Priporočila za izpolnjevanje ESPD obrazca Obrazec ESPD ki je objavljen pri tem javnem
naročilu na spletni strani wwwsentiljsi si naložite in shranite na svoj računalnik (v takšni obliki
kot je objavljen - xml) Nato odprite Portal javnih naročil zavihek ESPD (povezava
httpwwwenarocanjesi_ESPD) kjer pri vprašanju raquoKdo stelaquo izberete možnost raquoSem
gospodarski subjektlaquo Pri naslednjem koraku pripnete shranjeno datoteko xml ESPD ki ste si
jo pred tem naložili in shranili v vaš računalnik Potem nadaljujete z izpolnjevanjem obrazca
Ponudnik ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo naloži svoj ESPD v razdelek raquoESPD ndash
ponudniklaquo ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek raquoESPD ndash ostali sodelujočilaquo
Ponudnik ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo naloži nepodpisan ESPD v xml obliki in bo
podpisan hkrati s podpisom ponudbe
Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek raquoESPD ndash ostali sodelujočilaquo priloži podpisane ESPD
v pdf obliki ali v elektronski obliki podpisan xml
42
OBR-10
MENIČNA IZJAVA1
S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV ZA RESNOST PONUDBE
Ponudnik helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Zakoniti zastopnik oz pooblaščenec ponudnika helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
nepreklicno izjavljam da pooblaščam naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212
Šentilj v Slov goricah da lahko podpisano bianco menico ki je bila izročena kot
zavarovanje za resnost ponudbe za javno naročilo raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh
in javnih površinah v občini Šentilj za zimsko sezono 20182019 in 20192020laquo
objavljeno na Portalu JN pod št objave z dne skladno
z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbe za predmetno javno
naročilo brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek v višini
300000 EUR
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati
ko dospe v gotovini To pooblastilo preneha veljati z dnem 1 12 2018 oziroma z dnem
predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih del predmetnega naročila
Menični znesek se nakaže na račun naročnika št SI56 0131 8010 0009 155 odprt pri
UJP Ponudnik izjavlja da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje Menica
naj se izpolni s klavzulo raquoBREZ PROTESTAlaquo
Ponudnik hkrati POOBLAŠČAM naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
slov goricah da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take
menice
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz
naslednjih mojih računov
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
V primeru odprtja dodatnega računa ki ni zgoraj naveden izrecno dovoljujem izplačilo menice
in pooblaščam banko pri kateri je takšen račun odprt da izvede plačilo
Kraj in datum Podpis odgovorne osebe
Priloga bianco menica
1 Original menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev za resnost ponudbe in bianco menico mora ponudnik posredovati naročniku
po redni pošti najkasneje do dne in ure (ne glede na način vročitve) ki je določena kot datum in ura za oddajo ponudb
43
OBR-11
MENIČNA IZJAVA
S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV ZA DOBRO IZVEDBO DEL
Izvajalec helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Zakoniti zastopnik oz pooblaščenec izvajalca helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
nepreklicno izjavljam da pooblaščam naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212
Šentilj v Slov goricah da lahko podpisano bianco menico ki je bila izročena kot zavarovanje
za dobro izvedbo del po okviren sporazumu šthelliphelliphelliphelliphellip z dnehelliphelliphellipza javno naročilo
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip objavljeno na Portalu JN pod št objave z
dne skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in
ponudbe za predmetno javno naročilo brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih
delih za znesek v višini helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip EUR
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati
ko dospe v gotovini To pooblastilo preneha veljati 30 dan po roku za izpolnitev ponudnikovih
pogodbenih obveznosti
Menični znesek se nakaže na račun naročnika št SI56 0131 8010 0009 155 odprt pri
UJP Izvajalec izjavlja da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje Menica
naj se izpolni s klavzulo raquoBREZ PROTESTAlaquo
Izvajalec hkrati POOBLAŠČAM naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
Slov goricah da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take
menice
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz
naslednjih mojih računov
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
V primeru odprtja dodatnega računa ki ni zgoraj naveden izrecno dovoljujem izplačilo menice
in pooblaščam banko pri kateri je takšen račun odprt da izvede plačilo
Kraj in datum
Podpis odgovorne osebe
5
minus če iz kakršnega koli razloga dodatne informacije čeprav jih je ponudnik pravočasno
zahteval niso bile predložene najpozneje štiri dni pred iztekom roka za prejem ponudb
iz razloga nujnosti pa najpozneje dva dni pred iztekom roka za prejem ponudb
minus če je bila dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila bistveno spremenjena
pozneje kot šest dni pred iztekom roka za prejem ponudb oziroma s skrajšanimi roki iz
razloga nujnosti pa pozneje kot štiri dni pred iztekom roka za prejem ponudb
Informacije ki jih posreduje naročnik ponudnikom na Portalu javnih naročil ali prek njega se
štejejo za spremembo dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega
naročila če iz vsebine informacij izhaja da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija
ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji
Če dodatne informacije niso bile pravočasno zahtevane ali je njihov pomen pri pripravi ponudb
zanemarljiv podaljšanje roka ni potrebno
S premaknitvijo roka za prejem ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnika vežejo
na nove roke ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb
7 Zaupnost podatkov in postopka
Podatki ki jih je ponudnik upravičeno označil za zaupne bodo uporabljeni samo za namen
javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven pooblaščenih oseb naročnika ki so
zadolžene za izvedbo predmetnega javnega naročila (komisija za vodenje javnega naročila)
Kot zaupne podatke lahko ponudnik označi dokumente ki vsebujejo osebne podatke pa ti
niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni ter druge poslovne
podatke v skladu z 39 in 40 členom ZGD-1 Kljub navedenemu naročnik opozarja da so javni
podatki specifikacije ponujenega blaga storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije cena
na enoto vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki ki
bodo vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril
Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji ki bodo imeli
v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami zapisano raquoZAUPNOlaquo pod tem napisom pa bo
podpis osebe ki je podpisala ponudbo Če naj bo zaupen samo določen podatek v dokumentu
mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo v vrstici ob desnem robu pa mora biti izpisano
raquoZAUPNOlaquo Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov ki ne bodo označeni kot je zgoraj
navedeno
8 Prevzem razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani naročnika wwwsentiljsiaktualne-
uradne-objave
6
II PONUDBA
1 Jezik
Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku
Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku Vsa dokazila za izpolnjevanje
sposobnosti ki so v tujem jeziku morajo biti prevedena v slovenski jezik Ponudnik priloži v
ponudbeni dokumentaciji original dokumenta v tujem jeziku zraven pa slovenski prevod
dokumenta
Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni da je potrebno del ponudbe ki ni
predložen v slovenskem jeziku prevesti v slovenski jezik lahko od ponudnika zahteva da to
stori na lastne stroške ter mu za to določi ustrezen rok Za presojo spornih vprašanj se vedno
uporablja razpisna dokumentacija v slovenskem jeziku in ponudba v slovenskem jeziku če pa
je bila dokumentacija ali del dokumentacije podan v tujem jeziku pa tuji jezik
2 Dopustnost ponudbe
Dopustna bo tista ponudba ki jo bo predložil ponudnik za katerega ne obstajajo razlogi za
izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje njegova ponudba ustreza potrebam in
zahtevam naročnika določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo
javnega naročila ki je prispela pravočasno pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali
korupcija naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev
naročnika
Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila ki so
navedena na posameznem obrazcu
Če bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija ki jo mora predložiti ponudnik
nepopolne ali napačne oziroma če bodo posamezni dokumenti manjkali bo naročnik zahteval
da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali jih dopolni popravi ali
pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo pod pogojem da je takšna zahteva popolnoma
skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti Naročnik od ponudnika zahteva
dopolnitev popravek spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le kadar določenega dejstva
ne more preveriti sam Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev popravek ali
pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente
ponudbe katerih obstoj pred iztekom roka določenega za predložitev ponudbe je mogoče
objektivno preveriti Če ponudnik ne bo predložil manjkajočega dokumenta ali ne bo dopolnil
popravil ali pojasnil ustrezne informacije ali dokumentacije bo naročnik ponudbo takega
ponudnika izločil
Ponudnik mora v ponudbi predložiti izpolnjene podpisane in žigosane naslednje dokumente
minus Ponudba (OBR-1)
minus Podizvajalec (OBR -1A)
minus Predračun (OBR-2)
minus Pisno soglasje ponudnika za odpravo računskih napak (OBR-2A)
minus Reference (OBR-3 OBR-3A)
7
minus Izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-4)
minus Seznam tehničnih kapacitet (OBR-5)
minus Seznam kadra ponudnika (OBR-6)
minus Potrditev ogleda lokacije (OBR-7)
minus Vzorec okvirnega sporazuma (OBR-8)
minus ESPD (OBR-9)
minus Dokazila ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev iz 10 točke II poglavja te dokumentacije
(v kolikor ni vse razvidno iz ESPD)
minus Bianco menica z menično izjavo za resnost ponudbe (OBR-10)
minus Menična izjava za dobro izvedbo del (OBR-11)
Naročnik si pridržuje pravico preveriti resničnost vseh podatkov Če naročnik podatkov ne bo
mogel preveriti jih ne bo upošteval
3 Izpolnitev in priprava ponudbe
Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana s čitljivo pisavo ki se je
ne da izbrisati brez posebnih sredstev za brisanje Vsebine obrazcev izjav listin in
dokumentov ni dovoljeno spreminjati
Vse obrazce je treba izpolniti podpisati in žigosati
4 Listine v ponudbi
Starost dokumentov ne sme presegati roka kot ga določajo posamezne določbe te
dokumentacije V tistih primerih kjer starost dokumentov ni določena morajo le-ti izkazovati
pravno relevantno stanje ponudnika na dan določen za predložitev ponudb
5 Rok in način predložitev ponudbe
Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu
httpsejngovsieJN2 v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega
sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN PONUDNIKI (v
nadaljevanju Navodila za uporabo e-JN) ki je priloga razpisni dokumentaciji in objavljen na
spletnem naslovu httpsejngovsieJN2
Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu
httpsejngovsieJN2 v skladu z Navodili za uporabo e-JN Če je ponudnik že registriran v
informacijski sistem e-JN se v aplikacijo prijavi na istem naslovu
Za oddajo overitelja izdano digitalno potrdilo SIGEN-CA (wwwsigen-casi) POŠTAreg ponudb
je zahtevano eno od s strani kvalificiranega CA (postarcapostasi) HALCOM-CA
(wwwhalcomsi) AC NLB (wwwnlbsi)
Ponudba se šteje za pravočasno oddano če jo naročnik prejme preko sistema e-JN
httpsejngovsieJN2 najkasneje do 5 10 2018 do 1000 ure Za oddano ponudbo se šteje
ponudba ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom raquoODDANOlaquo
8
Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni Če ponudnik
v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne se šteje da ponudba ni bila oddana in
je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem
sistemu e-JN spremeni je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba
Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati
Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na
naslednji povezavi
httpsejngovsiponudbapagesaktualnoaktualno_javno_narocilo_podrobnoxhtmlzadevaI
d=4245
6 Popravljanje napak
Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb ali dodatkov razen tistih ki so potrebni za
popravilo ponudnikovih napak V takem primeru mora popravke parafirati oseba ali osebe ki
so podpisniki ponudbe
7 Dopustne dopolnitve ponudbe
Če bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija ki jo mora predložiti ponudnik
nepopolne ali napačne oziroma če bodo posamezni dokumenti manjkali bo naročnik zahteval
da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali jih dopolni popravi ali
pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo pod pogojem da je takšna zahteva popolnoma
skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti Naročnik od ponudnika zahteva
dopolnitev popravek spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le kadar določenega dejstva
ne more preveriti sam Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev popravek ali
pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente
ponudbe katerih obstoj pred iztekom roka določenega za predložitev ponudbe je mogoče
objektivno preveriti Če ponudnik ne bo predložil manjkajočega dokumenta ali ne bo dopolnil
popravil ali pojasnil ustrezne informacije ali dokumentacije bo naročnik ponudbo takega
ponudnika izločil
Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake če zaradi tega popravka ali
dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati
minus svoje cene brez DDV na enoto vrednosti postavke brez DDV skupne vrednosti
ponudbe brez DDV razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim
odstavkom 89 člena ZJN-3 in ponudbe v okviru meril
minus tistega dela ponudbe ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila
minus tistih elementov ponudbe ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev
njegove ponudbe glede na preostale ponudbe ki jih je naročnik prejel v postopku
javnega naročanja
Na glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti
računske napake ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb Pri tem se količina in cena
na enoto brez DDV ne smeta spreminjati Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi
da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s
strani naročnika lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako
9
da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin ki jih ponudi ponudnik izračuna vrednost
ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije Ne glede na prejšnji odstavek lahko
naročnik ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno
Ponudnik s podpisom soglasja na OBR-2A naročniku dovoljuje popravo računskih napak ki
jih bo ta morebiti odkril pri pregledu in ocenjevanju ponudb
8 Navedba zavajajočih podatkov
Naročnik bo Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku
minus v primeru da se bo pri naročniku pojavil utemeljen sum da je ponudnik v postopku
javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot
pravo v skladu z enajstim odstavkom 89 člena ZJN-3
minus če glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94 členom ZJN-3
9 Stroški priprave ponudbe
Ponudniki nosijo sami vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe vključno s
stroški prospektnega materiala katalogov če jih bo naročnik zahteval Naročnik v nobenem
primeru ne more biti odgovoren za morebitno škodo ki bi nastala zaradi teh stroškov brez
ozira na potek postopkov v zvezi z javnim naročilom in na končno izbiro ponudnika
10 Obvezni pogoji
Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z
oddajo javnega naročila Vrsta dokazila s katerim ponudnik izkaže izpolnjevanje zahtevanega
pogoja je navedena za vsakim zahtevanim pogojem
Naročnik namesto potrdil ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe sprejme kot predhodni
dokaz Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila ndash ESPD
Če država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja zahtevanih dokazil iz točk 1011 in
1012 in 1014 II poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali če ti ne
zajemajo vseh primerov iz točk 1011 1012 in 1014 II poglavja te dokumentacije v zvezi
z oddajo javnega naročila lahko ponudnik da zapriseženo izjavo Če ta v državi v kateri ima
ponudnik svoj sedež ni predvidena pa lahko ponudnik da izjavo določene osebe dano pred
pristojnim sodnim ali upravnim organom notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko
organizacijo v matični državi te osebe ali v državi v kateri ima ponudnik sedež
Naročnik lahko ponudnike kadar koli med postopkom pozove da predložijo vsa dokazila ali
del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD
Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika kateremu se je odločil oddati javno
naročilo zahteval da predloži najnovejša dokazila ki dokazujejo izpolnjevanje vseh pogojev
ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila Naročnik si
pridržuje pravico da pozove ponudnike da dopolnijo ali pojasnijo predložena potrdila
10
Podatke ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ne bo predložil dokazila sam
lahko naročnik namesto v uradni evidenci preveri v enotnem informacijskem sistemu če
ponudnik v tem sistemu naročnika izkazljivo potrdi
Ponudnik ni dolžan predložiti dokazil ali drugih listinskih dokazov če lahko naročnik potrdila
ali druge potrebne informacije pridobi brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne
baze podatkov katere koli države članice kakršne so nacionalni register javnih naročil
elektronski register podjetij elektronski sistem za shranjevanje dokumentov ali
predkvalifikacijski sistem Ponudnik prav tako ni dolžan predložiti dokazil če naročnik že ima
te dokumente zaradi prejšnjega oddanega javnega naročila ali sklenjenega okvirnega
sporazuma in so ti dokumenti še vedno veljavni oziroma izkazujejo navedbe v ESPD
Če lahko naročnik dokazila pridobi neposredno v bazi podatkov mora ESPD vsebovati tudi
informacije ki so potrebne v ta namen zlasti spletni naslov baze podatkov podatke za
identifikacijo če je to potrebno pa tudi soglasje da pridobi dokazilo naročnik
Naročnik bo ugotavljal sposobnost ponudnikov na osnovi izpolnjevanja naslednjih
pogojev
101 Osnovna sposobnost ponudnika
1011 Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika če bo pri
preverjanju v skladu s 77 79 in 80 členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen da je bila
ponudniku ali osebi ki je članica upravnega vodstvenega ali nadzornega organa tega
gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor
v njem izrečena pravnomočna sodba ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj ki so
opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS št 5012 ndash uradno prečiščeno besedilo in
5415 v nadaljnjem besedilu KZ-1)
minus terorizem (108 člen KZ-1)
minus financiranje terorizma (109 člen KZ-1)
minus ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110 člen KZ-1)
minus novačenje in usposabljanje za terorizem (111 člen KZ-1)
minus spravljanje v suženjsko razmerje (112 člen KZ-1)
minus trgovina z ljudmi (113 člen KZ-1)
minus sprejemanje podkupnine pri volitvah (157 člen KZ-1)
minus kršitev temeljnih pravic delavcev (196 člen KZ-1)
minus goljufija (211 člen KZ-1)
minus protipravno omejevanje konkurence (225 člen KZ-1)
minus povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226 člen KZ-1)
minus oškodovanje upnikov (227 člen KZ-1)
minus poslovna goljufija (228 člen KZ-1)
minus goljufija na škodo Evropske unije (229 člen KZ-1)
minus preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230 člen KZ-1)
minus preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231 člen KZ-1)
minus preslepitev kupcev (232 člen KZ-1)
minus neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233 člen KZ-1)
minus neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234 člen KZ-1)
minus ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235 člen KZ-1)
11
minus izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236 člen KZ-1)
minus zloraba informacijskega sistema (237 člen KZ-1)
minus zloraba notranje informacije (238 člen KZ-1)
minus zloraba trga finančnih instrumentov (239 člen KZ-1)
minus zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240 člen KZ-1)
minus nedovoljeno sprejemanje daril (241 člen KZ-1)
minus nedovoljeno dajanje daril (242 člen KZ-1)
minus ponarejanje denarja (243 člen KZ-1)
minus ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244 člen KZ-
1)
minus pranje denarja (245 člen KZ-1)
minus zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246 člen KZ-1)
minus uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247 člen KZ-1)
minus izdelava pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248 člen KZ-1)
minus davčna zatajitev (249 člen KZ-1)
minus tihotapstvo (250 člen KZ-1)
minus zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257 člen KZ-1)
minus oškodovanje javnih sredstev (257a člen KZ-1)
minus izdaja tajnih podatkov (260 člen KZ-1)
minus jemanje podkupnine (261 člen KZ-1)
minus dajanje podkupnine (262 člen KZ-1)
minus sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263 člen KZ-1)
minus dajanje daril za nezakonito posredovanje (264 člen KZ-1)
minus hudodelsko združevanje (294 člen KZ-1)
Dokazilo Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila ndash ESPD
1012 Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika če bo pri
preverjanju v skladu s 77 79 in 80 členom ZJN-3 ugotovil da ponudnik ne izpolnjuje
obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom ki ureja
finančno upravo ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države v kateri ima sedež ali
predpisi države naročnika če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje
ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več Šteje se da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz
prejšnjega stavka tudi če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih
odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje
ponudbe
Dokazilo Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila ndash ESPD
1013 Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika če je ta na dan ko
poteče rok za oddajo ponudb izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v
evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami
Dokazilo Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila ndash ESPD
1014 Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika če mu je bila v zadnjih
treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa
12
Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi
prekrška v zvezi s plačilom za delo
Dokazilo Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila ndash ESPD
102 Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti
Ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov ki se vodijo v državi
članici v kateri ima ponudnik sedež
Dokazilo Izpis iz ustreznega poklicnega ali poslovnega registra v kolikor ponudnik ne
predloži si naročnik pridobi sam
103 Strokovna sposobnost
Naročnik bo ponudniku priznal strokovno sposobnost če bo predložil (navedel) najmanj štiri
(4) reference različnih naročnikov opisano in navedeno tako kot je zahtevano v obrazcu
OBR-3 V primeru da ponudnik ne bo predložil vsaj štiri (4) pravilne reference bo njegova
ponudba izločena iz nadaljnjega postopka izbire najugodnejšega ponudnika Pravilna
referenca je referenca posameznega naročnika ki izkazuje kvalitetno in pravočasno izvedene
storitve izvajanja zimske službe na občinskih cestah v minimalni dolžini 50 km v obdobju
zadnjih treh (3) let pred oddajo ponudbe
Dokazilo Ustrezne reference iz prejšnjih naročil ndash izpolnjen obrazec OBR-3 OBR-3A
104 Tehnična usposobljenost
Ponudnik mora razpolagati (op v lasti ali najemu) z zadostnimi tehničnimi kapacitetami za
priznanje tehnične usposobljenosti in sicer sz
- eno (1) vzdrževalno enoto (objektom) s skladišči in silosi za posipne materiale (pesek
sol) ter upravnimi prostori za izvajanje organizacije del in dežurstva zimske službe
- desetimi (10) traktorji za pluženje posipavanje
- desetimi (10) snežnimi plugi za traktorje
- desetimi (10) posipalci za traktorje
- enim (1) snežnim reskarjem
- enim (1) poltovornim vozilom za izvajanje pregledne službe
- eno (1) pometalno napravo za čiščenje peska ob koncu zimske sezone
- enim (1) rovokopačem opremljenim s čelnim nakladačem
- enim (1) tovornim vozilom kiper 8-10 t
- enim (1) tovornim vozilom kiper 10-12 t
- enim (1) posipalcem avtomatski kot npr Igloo ali podobno za poltovorno vozilo
Oddaljenost vseh tehničnih kapacitet je lahko največ 30 km od sedeža naročnika
Vsa vozila s katerimi se izvaja zimska služba morajo biti opremljena z GPS napravo ponudnik
pa mora razpolagati z ustrezno programsko opremo za vodenje evidenc ur in dejanskega
stanja na terenu ki mora biti kadarkoli na vpogled naročniku
Dokazilo Izpolnjen obrazec OBR ndash 5
13
Naročnik bo skladno s 77 členom ZJN-3 pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila
preveril izpolnjevanje tega pogoja v kolikor bo podvomil v resničnost
105 Kadrovska usposobljenost
Ponudnik mora razpolagati z ustrezno usposobljenim kadrom (op v delovnem ali drugem
pogodbenem razmerju) in sicer najmanj sz
- enim (1) odgovornim vodjem del oziroma odgovornim vodjem zimske službe ki ima
pridobljeno najmanj 6 stopnjo izobrazbe gradbene smeri najmanj 5 let delovnih
izkušenj pri vodenju zimske službe in opravljen strokovni izpit
- enim (1) strokovno tehničnim kadrom za organizacijo del dežurstvo v zimski službi
izvajanje administrativno tehničnih nalog ki ima pridobljeno najmanj 5 stopnjo
izobrazbe
- enim (1) delovodjem ali skupinovodjem za izvajanje dežurstva v zimski službi ki ima
pridobljeno najmanj 4 stopnjo izobrazbe
- enim (1) preglednikom ki ima pridobljeno najmanj 3 stopnjo izobrazbe in nacionalno
poklicno kvalifikacijo (NPK) za cestnega preglednika
- desetimi (10) voznikistrojniki ki imajo opravljen izpit iz težke gradbene mehanizacije
(TGM)
Dokazilo Izpolnjen obrazec OBR-6 kopije pogodb o zaposlitvi podjemnih pogodb dokazil o
izobrazbi NPK za cestnega preglednika izpit TGM in strokovnih izpitih oz druga ustrezna
dokazila
106 Dobava posipnega materiala
Ponudnik mora ves čas izvajanja pogodbe nemoteno zagotavljati dobavo posipnega materiala
t j soli peska in mešanice soli in peska potrebnega za izvajanje zimskega vzdrževanja cest
vse v skladu s predhodnim dogovorom z naročnikom
Dokazilo Izpolnjen obrazec OBR ndash 4
Naročnik bo skladno s 77 členom ZJN-3 pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila
preveril izpolnjevanje tega pogoja v kolikor bo podvomil v resničnost Ponudnik mora na poziv
naročnika predložiti dokazilo (npr pogodbo o dobavi)
107 Odzivni čas
Ponudnik mora zagotavljati odzivni čas in sicer 30 minut po petih centimetrih zapadlega
snega
Dokazilo Izpolnjen obrazec OBR ndash 4
14
108 Zavarovanje odgovornosti za škodo
Ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost za škodo v skladu s 14 členom Gradbenega
zakona (Uradni list RS št 612017) ki mora vključevati odgovornost za škodo ki bi nastala
naročniku ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in mora kriti škodo zaradi
malomarnosti napake in opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih Višina letne vsote
določene v zavarovalni polici mora biti najmanj 5000000 EUR
Dokazilo Kopija veljavne zavarovalne police
109 Obvezen ogled terena
Ponudnik si mora pred oddajo ponudbe pogledati lokacijo predmeta javnega naročila
Za termin ogleda se dogovori s kontaktno osebo Vojko Titan na vojkotitansentiljsi ali
obcinasentiljsi Zbirno mesto je na sedežu občine Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
Slovenskih goricah
Ponudnik mora po končanem ogledu naročniku v podpis in žigosanje predložiti potrdilo o
ogledu lokacije katero predloži v svoji ponudbi kot pogoj za dopustnost ponudbe
Ogled opravi ponudnik na lastno odgovornost in lastne stroške s predstavnikom naročnika
Ogled se opravlja v delovnem času naročnika od dneva objave javnega naročila do vključno
dne 3102018
Dokazilo Potrjen obrazec OBR - 7 s strani naročnika
11 Izločitev ponudbe
Naročnik bo izločil
minus nepravočasne ponudbe
minus ponudbe ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtev iz točke 2 in 10 II poglavja teh navodil
minus ponudbo ki ne bo ustrezala vsem tehničnim zahtevam
Naročnik iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključi ponudnika če se izkaže
da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena
dejanja v enem od položajev iz točk 1011 1012 1013 in 1014 točke 101 II poglavja
te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila Naročnik pa lahko kadar koli v postopku
izključi ponudnika če se izkaže da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt
glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz šestega odstavka 75 člena
ZJN-3
Ponudnik ki je v enem od položajev iz točke 1011 točke 101 II poglavja te dokumentacije
v zvezi z oddajo javnega naročila lahko naročniku predloži dokaze da je sprejel zadostne
ukrepe s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev Za
zadostne ukrepe šteje plačilo ali zaveza plačati nadomestilo za vso škodo povzročeno s
kaznivim dejanjem ali kršitvijo aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno
razjasnitev dejstev in okoliščin ter sprejetje konkretnih tehničnih organizacijskih in kadrovskih
15
ukrepov ustreznih za preprečitev nadaljnjih kaznivih dejanj ali kršitev To ne velja za
ponudnika ki je bil iz sodelovanja v postopkih javnega naročanja ali postopkih za podelitev
koncesije izključen na podlagi pravnomočne sodbe ali odločbe o prekršku ki učinkuje v
Republiki Sloveniji
12 Ponudbena cena
Ponudnik mora v ponudbi navesti skupno končno ceno v EUR Končna cena mora vsebovati
vse stroške popuste in rabate Ponudbena cena mora imeti stopnjo in vrednost DDV-ja
posebej izkazano
Cena mora biti fiksna v času trajanja okvirnega sporazuma
13 Merila
Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba ndash najnižja
skupna cena
14 Neobičajno nizka ponudba
Če bo naročnik menil da je pri določenem naročilu glede na njegove zahteve ponudba
neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve
naročila bo naročnik preveril ali je neobičajno nizka in od ponudnika zahteval da pojasni ceno
ali stroške v ponudbi
Naročnik bo preveril ali je ponudba neobičajno nizka tudi če je vrednost ponudbe za več kot
50 odstotkov nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20 odstotkov
nižja od naslednje uvrščene ponudbe vendar le če je prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe
Kadar naročnik v postopku javnega naročanja preveri dopustnost vseh ponudb v skladu s
prejšnjim stavkom preveri ali je ponudba neobičajno nizka glede na dopustne ponudbe
Preden naročnik izloči neobičajno nizko ponudbo mora od ponudnika v skladu s 86 členom
ZJN-3 pisno zahtevati podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe za katere meni
da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb
Naročnik bo ocenil pojasnila tako da se bo posvetoval s ponudnikom Ponudbo bo zavrnil le
če predložena dokazila zadostno ne pojasnijo nizke ravni predlagane cene ali stroškov pri
čemer se upoštevajo elementi iz prejšnjega odstavka
Če bo naročnik ugotovil da je ponudba neobičajno nizka ker ni skladna z veljavnimi
obveznostmi iz drugega odstavka 3 člena ZJN-3 jo bo naročnik zavrnil
15 Podatki o lastniški strukturi
Izbrani ponudnik mora v roku osmih dni od prejema naročnikovega poziva posredovati podatke
o
minus svojih ustanoviteljih družbenikih delničarjih komanditistih ali drugih lastnikih in
podatke o lastniških deležih navedenih oseb
16
minus gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona ki ureja gospodarske
družbe šteje da so z njim povezane družbe
16 Veljavnost ponudbe
Ponudba mora veljati do dne 1 4 2020
19 Variantne ponudbe
Variantne ponudbe ne bodo upoštevane
20 Finančna zavarovanja
Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika naročniku predložiti
spodaj zahtevana zavarovanja ki morajo biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv
Uporabljena valuta mora biti enaka valuti javnega naročila
201 Zavarovanje za resnost ponudbe
Ponudnik mora v ponudbi predložiti bianco menico za resnost ponudbe v višini 300000 EUR
ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev Veljavnost finančnega zavarovanja za resnost
ponudbe mora veljati do 1122018 oziroma ne sme poteči pred rokom za predložitev
finančnega zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti okvirnega sporazuma Original menično
izjavo s pooblastilom za izpolnitev za resnost ponudbe in bianco menico mora ponudnik
posredovati naročniku po redni pošti najkasneje do dne in ure (ne glede na način vročitve) ki
je določena kot datum in ura za oddajo ponudb
Naročnik bo unovčil menico za resnost ponudbe
minus če ponudnik ponudbo umakne po poteku roka za predložitev ponudb
minus če ponudnik ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove
ponudbe
- ne izpolni ali zavrne sklenitev okvirnega sporazuma ali
- ne predloži ali zavrne predložitev garancije za dobro izvedbo
obveznosti okvirnega sporazuma (menico)
202 Zavarovanje za dobro izvedbo del
Ponudnik ki mu bo dodeljena izvedba javnega naročila mora naročniku najkasneje pet (5) dni
od sklenitve okvirnega sporazuma predložiti bianco menico za dobro izvedbo del v višini 10
vrednosti okvirnega sporazuma z vključenim DDV ter menično izjavo s pooblastilom za
izpolnitev Rok veljavnosti finančnega zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti okvirnega
sporazuma z veljavnostjo za celoten čas trajanja okvirnega sporazuma podaljšano za
dodatnih 30 dni po izteku okvirnega sporazuma
Naročnik bo unovčil garancijo za dobro izvedbo obveznosti okvirnega sporazuma v primeru
minus da obveznosti po okvirnem sporazumu ne bodo pravočasno in pravilno izvajane
oziroma jih bo izvajalec enostransko prenehal izvajati in
minus prekinitve okvirnega sporazuma po krivdi izvajalca
17
Če ponudnik ne predloži zahtevane garancije za dobro izvedbo posla ali če predloži drugo
vrsto finančnega zavarovanja kot je zahtevano v tej razpisni dokumentaciji se šteje da je
ponudnik umaknil oziroma spremenil ponudbo v času njene veljavnosti navedene v ponudbi
III JAVNO ODPIRANJE PONUDB
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 5 10 2018 in
se bo začelo ob 1030 uri na spletnem naslovu httpsejngovsieJN2
Odpiranje poteka tako da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri ki je določena za javno
odpiranje ponudb prikaže podatke o ponudniku o variantah če so bile zahtevane oziroma
dovoljene ter omogoči dostop do pdf dokumenta ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod
razdelek raquoPredračunlaquo Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut Ponudniki
ki so oddali ponudbe imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku
raquoZapisnik o odpiranju ponudblaquo
IV PREGLED PONUDB
Naročnik bo ponudbe najprej razvrstil po merilih nato pa jih bo preveril z vidika ustreznosti
zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila
Za ponudnika ki bo po merilih najugodnejši bo naročnik preveril ali obstajajo razlogi za
izključitev najugodnejšega ponudnika in ali ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje
V POGAJANJA
Naročnik ne bo izvedel pogajanj
VI OKVIRNI SPORAZUM
Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil okvirni sporazum v skladu z določbami vzorca
okvirnega sporazuma iz OBR-8
Okvirni sporazum je treba podpisati v roku 5 dni od prejema naročnikovega poziva k podpisu
okvirnega sporazuma
VI PRAVNO VARSTVO
Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z
določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS št 4311
in spremembe v nadaljevanju ZPVPJN) po postopku in na način kot ga določa zakon
Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah
postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika razen če zakon ki ureja
oddajo javnih naročil ali ZPVPJN ne določa drugače Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži
aktivno legitimirana oseba kot jo določa 14 člen ZPVPJN
18
Zahtevek za revizijo mora vsebovati
1 ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu vlagatelj) ter kontaktno
osebo
2 ime naročnika
3 oznako javnega naročila
4 predmet javnega naročila
5 očitane kršitve
6 dejstva in dokaze s katerimi se kršitve dokazujejo
7 pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku če vlagatelj
nastopa s pooblaščencem
8 navedbo ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz
evropskih sredstev in iz katerega sklada
Vlagatelj mora v skladu s prvo alinejo prvega odstavka 71 člena ZPVPJN zahtevku za revizijo
priložiti potrdilo o plačilu takse v višini 200000 EUR
Takso je potrebno vplačati na podračun odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za
predrevizijski in revizijski postopek številka 01100-1000358802 ndash izvrševanje proračuna RS
Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje
sklicevanja na številko odobritve 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št objave
javnega naročila oznaka L pa pomeni označbo leta V kolikor je št objave javnega naročila
krajša od šestih znakov se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0)
Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku po pošti priporočeno ali
priporočano s povratnico Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati
ministrstvu pristojnemu za javna naročila
Zahtevek za revizijo ki se nanaša na vsebino objave ali dokumentacijo v zvezi z oddajo
javnega naročila se razen v primeru iz četrtega odstavka 25 člena ZPVPJN vloži v desetih
delovnih dneh od dneva
minus objave obvestila o javnem naročilu ali
minus obvestila o dodatnih informacijah informacijah o nedokončanem postopku ali
popravku če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za
izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno
objavljenega obvestila o naročilu ali
minus prejema povabila k oddaji ponudb
Če naročnik ugotovi da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno
legitimirana oseba iz 14 člena ZPVPJN da vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 15 člena
ZPVPJN ni predložil potrdila o plačilu takse ali da ni bila plačana ustrezna taksa ga najpozneje
v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže
mag Štefan Žvab
župan Občine Šentilj
19
OBR-1
PONUDNIK helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
PONUDBA
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski
sezoni 20182019 in 20192020laquo
Naziv oz popolna firma
ponudnika
Sedež ponudnika
Odgovornae osebae oziroma
zakoniti zastopnik(i) (podpisnik(i)
okvirnega sporazuma)
Kontaktna oseba
Telefon
Telefaks
Elektronski naslov
Številka transakcijskega računa
ponudnika (IBAN) pri banki
Matična številka
Identifikacijska številka za DDV
Pristojni davčni urad
Nastopanje s podizvajalci DA NE
Kraj in datum
Žig in podpis ponudnika
20
OBR-1A
PODIZVAJALEC
PONUDBA
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski
sezoni 20182019 in 20192020laquo
PODATKI O PODIZVAJALCU
Naziv oz popolna firma
ponudnika - podizvajalca
Sedež ponudnika - podizvajalca
Odgovornae osebae oziroma
zakoniti zastopnik(i)
(podpisnik(i) okvirnega
sporazuma)
Kontaktna oseba
Telefon
Telefaks
Elektronski naslov
Številka transakcijskega računa
ponudnika (IBAN)
Matična številka
Identifikacijska številka za DDV
Pristojni davčni urad
Del izvedbe javnega naročila ki ga bo izvedel podizvajalec
Opis dela izvedbe naročila ki ga
bo izvedel podizvajalec
Količina
Kraj izvedbe
Kraj in datum
Žig in podpis podizvajalca
21
OBR-2
PONUDNIK helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
PREDRAČUN ŠT helliphelliphelliphellip
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski
sezoni 20182019 in 20192020laquo
Storitev Enota
Ocenjena
količina
Cena brez
DDV v
EURenoto
Skupaj cena
brez DDV v
EUR
Stopnja
DDV v
Znesek DDV
v EUR
Cena z DDV
v EUR
Dežurstvo Ura 650
Postavitev kolov -
leseni Kom
200
Odstranjevanje
kolov lesenih Kom
200
DELAVCI
Preglednik Ura 200
Voznikstrojnik Ura 1800
VOZILA
Tovorno vozilo 8-
10 t Ura
200
Tovorno vozilo 10-
12 t Ura
300
Pregledniško
vozilo Ura
50
STROJI
Rovokopač Ura 100
Traktor do 90 KM Ura 200
Traktor nad 90 KM Ura 1000
Posipalec za
traktorndash vlečni
(obr ure)
Ura
1000
Snežni plug (obr
ure) Ura
600
Snežni rezkar
(obr ure) Ura
20
22
Veljavnost ponudbe do 1 4 2020
Ponudnik helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
izjavljam da sem seznanjen in se v celoti strinjam z navodili in pogoji ki so navedeni v tej
dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in bom pri izvajanju storitev zimske službe
upošteval reakcijski oz odzivni čas v trajanju največ 30 minut od poziva pooblaščenega
predstavnika naročnika
Kraj in datum Žig in podpis ponudnika
Ponudnik v sistemu e-JN predračun naloži v razdelek raquoPredračunlaquo v pdf datoteki
Posipalec
avtomatski (npr
Igloo-obrure)
Ura
50
Pometalna
naprava za
čiščenje ceste
(obrure)
Ura
100
MATERIAL
Snežni koli 2 m
leseni kom
200
Agregat za
posipanje (2-4
mm) s
transportom do
vzdrževalne enote
m3
300
Agregat za
posipanje (8-16
mm) s
transportom do
vzdrževalne enote
m3
60
NaCl garnulacije
0-4 (0-2) mm za
odprta skladišča s
transportom do
vzdrževalne enote
t
170
NaCl garnulacije
0-4 (0-2) mm v
vrečah 25 kg s
transportom do
sedeža naročnika
t
3
SKUPAJ
23
OBR-2A
PISNO SOGLASJE PONUDNIKA
za odpravo računskih napak v skladu s 7 odstavkom 89 člena ZJN-3
Ponudnik helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
s podpisom te izjave dajem naročniku soglasje da popravi računske napake ki jih odkrije pri
pregledu in ocenjevanju ponudb Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta
spreminjati Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi da je prišlo do računske napake
zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika lahko naročnik
popravi računsko napako tako da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin ki jih
ponudi ponudnik izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije
Naročnik lahko napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno
Kraj in datum
Žig in podpis ponudnika
24
OBR-3
PONUDNIK helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
REFERENCE - SEZNAM NAJVAŽNEJŠIH STORITEV ZIMSKE SLUŽBE V ZADNJIH
TREH LETIH PRED ODDAJO PONUDBE
Navodilo za izpolnjevanje OBR- 3
1 Ponudniki izpolnijo obrazec z izvedbo zimske službe na občinskih cestah v dolžini
minimalno 50 km za posamezno referenco
2 Ponudniki z žigom in podpisom jamčijo da so navedeni podatki (reference) točne in resnični
V primeru da bo naročnik ugotovil da je ponudnik navajal neresnične in zavajajoče podatke
(reference) bo brez predhodnega obvestila ponudnika predlagal za vpis v javni seznam
ponudnikov z negativnimi referencami V primeru če naročnik tega javnega naročila
NAROČNIK
(naziv naslov odgovorna
oseba naročnika telefon)
Izvedbe zimske
službe (dolžina
cest v km)
Vrednost del
v EUR z DDV Leto
izvedbe
25
ugotovi da določene navedene reference referenčni naročnik preteklega javnega naročila ne
priznava bo takšna referenca izločena
3 Ponudnik na tem obrazcu navede najmanj štiri (4) reference različnega naročnika
4 Naročnik bo ponudniku priznal le reference za izvajanja zimske službe na občinskih cestah
Naročnik nebo priznal reference zimske službe državnih cest
5 Naročnik bo ponudniku priznal le reference zaključene od vključno leta 2015 naprej
Kraj in datum
Žig in podpis ponudnika
Opomba V primeru da bo naročnik podvomil v resničnost navedb bo ustreznost in resničnost
referenc preveril
26
OBR-3A
POTRDILO NAROČNIKA
(priloga k OBR-3)
Naročnikhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Vrsta storitev helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Potrjujemo da je izvajalec
od helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip do helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (navesti datum)
za nas izvajal storitve zimske službe občinskih cest po pogodbi šthelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip z
dnehelliphelliphelliphelliphelliphellip v dolžini helliphelliphelliphellip km in sicer kot
glavni izvajalec podizvajalec
(ustrezno obkrožiti)
Storitve je opravljal pravočasno in kvalitetno
Odgovorna oseba naročnika pri katerem se lahko dobijo dodatne informacije
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip tel št helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip e-
naslov helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
To potrdilo je izdano na prošnjo ponudnika za prilogo ponudbi kot priporočilo za priznanje
referenc
Kraj in datum
Žig in podpis naročnika
Navodilo za izpolnjevanje OBR-3A
1 Po potrebi naj ponudnik obrazec kopira
2 OBR-3A raquopotrdilo naročnikalaquo
27
OBR-4
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV
S podpisom te izjave ponudnik
______________________________________________________________ izjavljamo da
izpolnjujemo vse pogoje v skladu z zakonom in razpisno dokumentacijo na javni razpis
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski
sezoni 20182019 in 20192020laquo in sicer izjavljamo
Da bomo ves čas izvajanja pogodbe nemoteno zagotavljati dobavo posipnega materiala
potrebnega za izvajanje zimskega vzdrževanja javnih poti in javnih površin
Da bomo upoštevali dogovorjen reakcijski čas največ 30 minut
Da bo ponudnik imel dežurno in pregledniško službo
Da je oddaljenost vseh tehničnih kapacitet je največ 30 km od sedeža naročnika
Da so vsa vozila s katerimi se pluži in posipava opremljena z GPS napravo ter ponudnik
razpolaga s programsko opremo da lahko naročniku dokazuje opravljanje del in število ur
Da razpolagamo z ustreznim kadrom in tehnični opremo za izvedbo predmeta javnega
naročila ki je zahtevana in je navedena na posebnih obrazcih
Da bomo dela izvedli v skladu pravili stroke in navodili naročnika
Da bomo pri izvedbi javnega naročila upošteval obveznosti ki izhajajo iz predpisov o varstvu
zaposlenih in ureditvi delovnih pogojev
Da imamo zavarovano odgovornost za predmet javnega naročila skladno s Navodili
ponudnikom iz razpisne dokumentacije
Da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila
Ta izjava je sestavni del ponudbe s katero se prijavljamo na predmetno javno naročilo
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo da so zgoraj navedeni podatki točni in
resnični
Naročnik si pridružuje pravico da lahko skladno s 77 členom ZJN-3 pred izdajo odločitve o
oddaji javnega naročila o izvedbi javnega naročila preveril izpolnjevanje vseh pogojev katerih
izpolnjevanje ponudnik s podpisom te izjave izkazuje v kolikor bo naročnik podvomil v
resničnost izjave Ponudnik se zavezuje da bo na poziv naročnika predložil zahtevana
dokazila
Kraj in datum (žig) Podpis odgovorne osebe ponudnika
28
OBR-5
SEZNAM TEHNIČNIH KAPACITET
Za izvedbo predmeta javnega naročila raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih
površinah v občini Šentilj za zimski sezoni 20182019 in 20192020laquo razpolagamo najmanj
s sledečo opremo
Zap
št
Tehnična kapaciteta oprema (znamka
model naslov ipdhellip)
Datum
nazadnje
opravljenega
tehničnega
pregleda letnik
izdelave
Podlaga za
razpolaganje
(lastništvo najem
ipd)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
29
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Po potrebi se obrazec kopira
Naročnik si pridružuje pravico da bo skladno s 77 členom ZJN-3 pred izdajo odločitve o oddaji
javnega naročila o izvedbi javnega naročila preveril izpolnjevanje vseh pogojev katerih
izpolnjevanje ponudnik s podpisom te izjave izkazuje v kolikor bo podvomil v resničnost
Ponudnik se zavezuje da bo na podlagi naročnikovega poziva predložil zahtevana dokazila
Kraj in datum Žig in podpis ponudnika
30
OBR-6
SEZNAM KADRA PONUDNIKA
Pri izvedbi predmeta javnega naročila raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih
površinah v občini Šentilj za zimski sezoni 20182019 in 20192020laquo bo sodeloval
naslednji kader
Zap
št
Ime in priimek
delavca
Izobrazba strokovni
izpiti
Razmerje do
ponudnika
(zaposlen
pogodbenihellip)
Delo v okviru
predmeta javnega
naročila
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Po potrebi se obrazec kopira
Kraj in datum Žig in podpis ponudnika
31
OBR-7
POTRDILO O OGLEDU LOKACIJE
Pooblaščena oseba ponudnika ______________________________________________
(naziv ponudnika) ______________________________ (ime in priimek) se je udeležila
organiziranega obveznega ogleda cest za potrebe izdelave ponudbe za javno naročilo
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski sezoni
20182019 in 20192020laquo z oznako _____________________ dne _____________ ob
_____uri
Izpolni naročnik po opravljenem ogledu
Podpis predstavnika
naročnika
Žig naročnika Kraj in datum
Izpolni ponudnik in obvezno priloži k ponudbeni dokumentaciji
Podpis ponudnika Žig ponudnika Kraj in datum
32
OBR-8
OBČINA ŠENTILJ Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v Slov goricah matična številka
5884209000 davčna številka SI 38253283 ki jo zastopa župan mag Štefan Žvab (v
nadaljevanju naročnik)
in
(naziv in naslov izvajalca)
matična številka davčna številka ki ga
zastopa (v nadaljevanju izvajalec)
se dogovorita in skleneta naslednji
OKVIRNI SPORAZUM
za izvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za
zimski sezoni 20182019 in 20192020
UVODNE DOLOČBE
1 člen
Naročnik in izvajalec ugotavljata da
minus je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila
za objavljen na Portalu javnih
naročil pod št objave z dne v skladu
s členom Zakona o javnem (Uradni list RS št 912015 v nadaljevanju ZJN-
3) z namenom sklenitve okvirnega sporazuma v skladu s točko b) sedmega odstavka
48 člena ZJN-3
minus je naročnik na podlagi javnega naročila iz prve alineje in prejetih ponudb z Odločitvijo
o oddaji javnega naročila številka z dne izbral
enega ponudnika
minus da je izvajalec strokovno in tehnično sposoben izvesti naročilo po tem sporazumu
2 člen
S tem sporazumom se naročnik in izvajalec dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvajanja
javnega naročila iz prejšnjega člena
PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA
3 člen
(1) Predmet javnega naročila je kot je
razvidno iz seznama javnih poti in javnih površin ki so sestavni del tega sporazuma Stranki
tega okvirnega sporazuma ugotavljata da naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej
določiti potreb po storitvah ki so predmet tega okvirnega sporazuma in bo storitve časovno in
količinsko naročal glede na dejanske potrebe po cenah ki bodo podane v ponudbi
33
(2) Izvajalec se zavezuje za naročnika opravil storitve ki so predmet naročila naročnik pa mu
bo za to plačal dogovorjeno ceno
(3) Naročnikove zahteve ter specifikacije se lahko v soglasju z izvajalcem med samim
trajanjem okvirnega sporazuma tudi spremenijo dopolnijo ali razširijo pri čemer pa izvajalec
v nobenem primeru ni upravičen do povračila kakršnih koli stroškov ki bi jih spremenjene
zahteve morebiti povzročile
(4) Ponudba in dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila katere del so tudi tehnične
specifikacije naročila sta sestavni del tega sporazuma
4 člen
Ta sporazum se sklepa za obdobje od predvidoma 1112018 oziroma od podpisa okvirnega
sporazuma do 3042020
PLAČILNI POGOJI
5 člen
(1) Opravljena dela po tem sporazumu bo izvajalec obračunal po dejansko izvršenih količinah
dokumentiranih v dnevniku evidenci tahografskih zapisov oziroma GPS podatkih potrjenih s
strani pooblaščenega predstavnika naročnika
(2) Storitev je uspešno opravljena ko naročnik potrdi pisno poročilo o opravljenih storitvah ki
ga pripravi izvajalec po vsakem opravljenem naročilu Obračunavanje del bo izvajalec opravil
z izstavitvijo mesečnega računa po opravljenem delu Pri izstavitvi mesečnega računa se mora
izvajalec sklicevati na številko pogodbe
Izvajalec izstavi s strani pooblaščenega predstavnika naročnika predhodno potrjen račun za
dela opravljena v preteklem mesecu Na računu mora biti prikazan tudi skupni znesek
opravljenih del Naročnik bo v roku 15 dni račun potrdil ali mu ugovarjal Za grajanji del mora
izvajalec izstaviti dobropis
6 člen
(1) Naročnik bo izvajalcu izstavljen račun ki ga bo predhodno potrdil naročnikov skrbnik te
pogodbe plačal v roku 30 dni od uradnega datuma prejema računa na transakcijski račun
izvajalca številka SI56 odprt
pri
Na podlagi 32 Člena ZIPRS 1819 (Uradni list RS št 712017 132018 - ZJF-H) je plačilni rok
lahko krajši od 30 dni v kolikor dobavitelj s tem zagotovi nižjo pogodbeno vrednost
(2) Če je zadnji dan za plačilo dela prost dan se šteje da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji
delovni dan
V primeru nastopa s podizvajalcem ki zahteva neposredno plačilo se bo dodal še naslednji
odstavek
(3) Izvajalec pooblašča naročnika da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani
izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu Podizvajalec soglaša da naročnik namesto
34
izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca na transakcijski račun podizvajalca
številka SI56 odprt
pri
Izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca ki ga je predhodno
potrdil
Neposredna plačila podizvajalcem bodo izvršena v roku iz prvega odstavka tega člena
7 člen
Če naročnik zamudi s plačilom je izvajalec upravičen zahtevati zakonite zamudne obresti od
dneva zapadlosti računa v plačilo do dneva plačila
ČAS IZVAJANJA STORITEV
8 člen
(1) Zimska služba se bo predvidoma izvajala od novembra tekočega leta do marca prihodnje
leto Predvideno obdobje izvajanja zimske službe pa se bo tekom izvajanja okvirnega
sporazuma prilagajalo dejanskim vremenskim pogojem kar pomeni da predvideni pričetek in
konec izvajanja zimske službe nista fiksna
(2) Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s tem sporazumom prevzetih del takoj po
podpisu sporazuma
(3) Izvajalec se obvezuje da bo dela opravljal po dinamiki in navodilih naročnika oziroma
skladno z možnostjo zagotavljanja proračunskih sredstev Obseg in dinamika izvajanja del se
po odločitvi naročnika prilagaja razpoložljivim finančnim sredstvom in vremenskim razmeram
Zaradi spremenjenih vremenskih razmer lahko pogodbeni stranki v soglasju s pooblaščenim
predstavnikom naročnika določita trajanje zimske službe drugače
Začetek izvajanja vsakokratnega pluženja in posipavanja cest se uskladi s pooblaščenim
predstavnikom naročnika oz drugimi predstavniki imenovanimi s strani naročnika
OBVEZE NAROČNIKA IN IZVAJALCA
9 člen
Naročnik se obvezuje da bo
minus dal izvajalcu na razpolago vse potrebne informacije podatke in dokumente s katerimi
razpolaga in so vezani na izvedbo storitev po tem okvirnem sporazumu
minus sodeloval s pooblaščenim predstavnikom izvajalca
minus obveščal izvajalca ter koordiniral delo
minus plačeval naročene storitve v dogovorjenih rokih
10 člen
Izvajalec izjavlja da se je seznanil s predmetom tega okvirnega sporazuma pred oddajo
ponudbe in pred podpisom tega okvirnega sporazuma in se obvezuje da bo
35
minus izvajal storitve v skladu z vsemi veljavnimi predpisi Republike Slovenije in Evropske
unije ki urejajo predmet tega sporazuma ter načeli stroke in v skladu z zahtevami
naročnika
minus izvajal storitve po tem sporazumu strokovno brezhibno in kvalitetno ter v skladu z
dobrimi poslovnimi običaji
minus zagotavljal najvišjo kakovost storitev ne glede na čas in kraj izvajanja
minus pravočasno opozoril naročnika na vse nejasnosti iz vsebine oziroma obsega
obveznosti iz sporazuma
minus svoje naloge opravil brezhibno kvalitetno in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka
upoštevajoč predpise s tega področja
minus izvajal storitve po tem okvirnem sporazumu po pravilih stroke v skladu z navodili
naročnika in v dogovorjenih rokih
minus izvajal tudi izven normalnega delovnega časa ne da bi za to zahteval posebna denarna
nadomestila V kolikor bodo vremenske razmere terjale vključitev dodatnega kadra ga
bo izvajalec vključil v izvajanje zimske službe
minus se zavezuje da je seznanjen s predvidenim obsegom del kjer se bodo storitve izvajale
in se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za
delo nepopolnega inali neustreznega popisa območij ter se zavezuje da bo tovrstne
pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške ne da bi zaradi tega trpel čas in
kakovost storitev zimske službe
minus začetek izvajanja vsakokratnega pluženja in posipavanja cest se uskladi s
pooblaščenim predstavnikom naročnika oz drugimi predstavniki imenovanimi s strani
naročnika
minus da bo vodil dnevnik in evidenco tahografskih zapisov s potnimi nalogi za vse delovne
stroje ki to omogočajo in za vsa dela ki so se izvajala v skladu s tem sporazumom
prevzetimi deli ali na zahtevo naročnika namestil prenosne GPS naprave za
spremljanje vozil zimske službe z določitvijo statusa pluženja ali posipanja
minus da bo zagotavljal ustrezne tehnične zmogljivosti glede na obseg del ter bo dela izvajal
z ustrezno opremo glede na specifiko posamezne ceste
minus da bo naročniku predložil izvedbeni program zimske službe
minus da bodo dela izvajali strokovno usposobljeni delavci in da bo zagotovil strokovno
vodstvo izvajanja del ter lastno kontrolo
minus da bo v primeru poškodbe javnih cest pri opravljanju del iz tega sporazuma ki so
nastala po krivdi izvajalca le-te odpravil na svoje stroške v najkrajšem možnem času
minus omogočal ustrezen nadzor naročniku
11 člen
Če naročnik naroči storitev za katero izvajalec meni da bi bili kršeni predpisi ali povzročena
nesorazmerna škoda naročniku ali tretjemu lahko izvedbo odkloni ne da bi kršil določila
sporazuma vendar mora razlog za odklonitev dokazati oziroma izkazati obstoj in predstaviti
dejstva ki utemeljujejo odklonitev Če naročilo ne omogoča strokovno optimalne izvedbe
storitve ali pa zahteva rešitve ki niso v skladu s pravili stroke mora izvajalec naročnika na to
dejstvo opozoriti in mu svetovati primernejšo izvedbo vendar mora nalogo izpolniti kot mu je
bilo naročeno če naročnik pri tem vztraja
POOBLAŠČENE OSEBE
36
12 člen
(1) S strani naročnika je skrbnik tega okvirnega
sporazuma
(2) S strani izvajalca je skrbnik okvirnega
sporazuma ki je tudi odgovoren za izvedbo
storitev po tem okvirnem sporazumu
POGODBENA CENA
13 člen
(1) Vrednost posamezne storitve je razvidna iz predračuna ki je sestavni del tega sporazuma
V navedeni pogodbeni vrednosti so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del predvidenih
v popisu del vključno z vrednostjo vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih
del stroški za izdelavo zahtevane dokumentacije obratovalnimi stroški stroški za označitev
del v skladu z veljavnimi predpisi varnosti pri delu in vsi drugi stroški davki in morebitni popusti
tako da naročnika ne bremenijo kakršnikoli drugi stroški povezani s predmetom javnega
naročila V pogodbeno vrednost so tako vključeni vsi stroški dobave priprave in uporabe
potrebnega materiala z vsemi prenosi in transporti stroški deponije odvoza in morebitni drugi
stroški ki bi nastali v zvezi z deli ki so predmet sporazuma
Cene na enoto kot so razvidne iz predračuna so fiksne za prvo leto trajanja okvirnega
sporazuma nato pa se valorizirajo skladno s Pravilnikom o načinu valorizacije denarnih
obveznosti ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list
RS št 104) V primeru da indeks cen življenjskih potrebščin kumulativno preseže 4 (štiri
odstotke) vrednosti šteto od preteka enega leta od dneva sklenitve okvirnega sporazuma se
cene iz ponudbenega predračuna lahko uskladijo za največ 80 (osemdeset odstotkov)
povišanja indeksa cen življenjskih potrebščin
(2) Stranki sporazuma sta soglasni da so vsi stroški izvajalca vključeni v ceno Cena iz prvega
odstavka tega člena vsebuje vse dajatve stroške in davke razen DDV
JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI IZVAJALCA
14 člen
(1) Izvajalec mora najkasneje v 5-ih dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani
naročnika kot pogoj za veljavnost pogodbe naročniku izročiti bianco menico za dobro izvedbo
obveznosti iz okvirnega sporazuma v višini 10 od okvirne vrednosti sporazuma iz
predračuna (z DDV) v vrednosti EUR z menično izjavo s pooblastilom za
izpolnitev z veljavnostjo 30 dni po datumu poteka roka za izvedbo obveznosti po tej pogodbi
Naročnik po predhodnem obvestilu lahko unovči menico pod naslednjimi pogoji
bull če izvajalec del ne bo opravljal v skladu z zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo
javnega naročila
bull če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi kršitev ali zamude na strani izvajalca
bull če se na zahtevo naročnika v primernem roku ki ga določi naročnik pomanjkljivosti
ne odpravijo
37
bull če bo izvajalec kršil določbe veljavne zakonodaje v zvezi z varovanjem poslovnih
skrivnosti in zaupnosti podatkov
(2) Predložitev zavarovanja dobre izvedbe posla je pogoj za veljavnost te pogodbe
VIŠJA SILA
15 člen
(1) Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki ki nastopijo
neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob
sklepanju okvirnega sporazuma ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti
(2) Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v treh delovnih dneh po
nastanku le-te
(3) Nobena od strank sporazuma ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih
obveznosti iz razlogov ki so izven njenega nadzora
POSLOVNA SKRIVNOST
16 člen
(1) Stranki sporazuma soglašata da vsi podatki do katerih bi prišli z izvedbo tega okvirnega
sporazuma predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta da bosta vse podatke skrbno
varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvedbo tega okvirnega sporazuma
(2) Izvajalec se zavezuje da brez izrecne pisne naročnikove privolitve ne bo objavljal ali se
okoriščal z naročnikovimi poslovnimi skrivnostmi ali zaupnimi informacijami do katerih je imel
kot izvajalec dostop v času veljavnosti tega sporazuma ali po tem če so ta gradiva označena
z oznako interno oziroma zaupno
(3) Stranki sporazuma se zavezujeta da bosta na zahtevo nasprotne stranke vrnili vse
dokumente in njihove kopije pridobljene v okviru medsebojnega sodelovanja ki vsebujejo
podatke ki predstavljajo poslovno skrivnost
(4) Naročnik lahko od izvajalca zahteva polno odškodnino za vso škodo ki jo utrpi in ki izvira
iz objave ali okoriščanja z naročnikovimi poslovnimi skrivnostmi ali zaupnimi informacijami
POGODBENA KAZEN
17 člen
(1) V primeru da izvajalec zamuja z izvedbo storitev iz razlogov ki niso na strani naročnika
ter ne gre za opravičeno zamudo je dolžan plačati pogodbeno kazen v višini od
vrednosti sporazuma za vsak dan zamude vendar največ vrednosti sporazuma
(2) Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu pogodbene cene Stranki sporazuma soglašata
da naročnik ni dolžan sporočiti izvajalcu da si pridržuje pravico do pogodbene kazni če je
izvajalec zamujal z izvedbo storitev
(3) V primeru da zamuda ali napake pri izvedbi onemogočajo namen posla lahko naročnik
odstopi od okvirnega sporazuma in zahteva odškodnino
38
ODSTOP OD SPORAZUMA
18 člen
(1) Katerakoli od strank sporazuma lahko zaradi kršitev obveznosti s strani nasprotne stranke
če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu odstopi od okvirnega sporazuma brez
odpovednega roka V primeru odstopa sta stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz
tega sporazuma in nastalo škodo
(2) V vsakem primeru lahko vsaka od strank odstopi od okvirnega sporazuma s tem da glede
na razlog odstopa izbere za nasprotno stran primeren čas ter poravna vse stroške ki jih s tem
povzroči Vsaka stranka lahko prekine okvirni sporazum brez da bi navajala razloge s
trimesečnim odpovednim rokom
19 člen
Okvirni sporazum preneha veljati če je naročnik seznanjen da je pristojni državni organ ali
sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne okoljske ali socialne zakonodaje
s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
20 člen
Pogodbeni stranki se zavezujeta da
- ne bosta kršili dolžnostnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem
ali zasebnem sektorju ki ga določajo s strani države sprejeti zakonski in
podzakonski predpisi ter zapisani kodeksi ravnanja v poklicnih ali poslovnih
združenjih
- ne bosta dali oziroma obljubili kakršnegakoli darila ali plačila v denarju ali v kakem
drugem dragocenem predmetu posredno ali neposredno kateremu funkcionarju
uslužbencu ali drugemu zaposlenemu pri naročniku ali drugem državnem organu
(službi oddelku agenciji) oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične
stranke z namenom podkupovanja da bi tako napeljeval takega funkcionarja
uslužbenca ali drugega zaposlenega stranko ali kandidata k zlorabi svojega
položaja ali k vplivanju na zakon ali odločitev naročnika ali drugega pristojnega
organa tako da bi s tem pridobila obdržala ali usmerila posle k naročnikovemu
sopogodbeniku ali njegovemu izpolnitvenemu pomočniku zastopniku distributerju
ali drugi povezani pravni ali fizični osebi
- ne bosta omejevali oziroma vplivali na poslovanje izvajalca ali naročnika pri
poslovanju po predpisih o javnem naročanju
- ne bosta sklenili pogodbe pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene
stranke predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja
obljubi ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali sklenitev
posla pod ugodnejšimi pogoji ali za drugo ravnanje ali opustitev s katerim je organu
ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev
nedovoljene koristi predstavniku organa posredniku organa ali organizacije iz
javnega sektorja drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku zastopniku
posredniku
39
V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule je že veljavno sklenjena pogodba nična
Pogodba ki je veljavno sklenjena pod odložilnim ali razveznim pogojem ki v primeru
ugotovitve kršitve ali poskusa kršitve protikorupcijske klavzule še ni nastopil se šteje da ni
bila sklenjena
Na ničnost pogodbe se lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba in se ugotavlja pred stvarno
in krajevno pristojnim sodiščem v Republiki Sloveniji
REŠEVANJE SPOROV
21 člen
(1) Morebitne spore ki bi nastali v zvezi z izvajanjem tega sporazuma bosta pogodbeni stranki
skušali rešiti sporazumno
(2) Če spornega vprašanja ne bi mogli rešiti sporazumno lahko vsaka pogodbena stranka
sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v
KONČNE DOLOČBE
22 člen
(1) Okvirni sporazum je sklenjen z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank in velja
za čas veljavnosti kot je opredeljeno v okvirnem sporazumu
(2) Okvirni sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom ki ga sprejmeta in
podpišeta obe pogodbeni stranki Če katerakoli od določb sporazuma je ali postane
neveljavna to ne vpliva na ostale določbe sporazuma Neveljavna določba se nadomesti z
veljavno ki mora čimbolj ustrezati namenu ki ga je želela doseči neveljavna določba
(3) Okvirni sporazum je sklenjen z odložnim pogojem
- Izvajalec mora za izpolnitev pogoja predložiti v roku 5 (petih) dni po prejemu
sklenjene pogodbe garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (menico)
- Če izvajalec ne bo izpolnil zahtevanih obveznosti iz prvega odstavka tega člena te
pogodbe se šteje da pogodba ni bila sklenjena naročnik pa bo unovčil Garancijo za
resnost ponudbe (menico)
Ob izpolnitvi pogojev iz prve in druge točke pa pogodba učinkuje od dneva sklenitve pogodbe
Kot datum sklenitve pogodbe se šteje datum zadnjega podpisa pogodbenih strank
23 člen
Za urejanje razmerij ki niso izrecno določena s tem okvirnim sporazumom se uporabljajo
določila zakona ki ureja obligacijska razmerja in drugih veljavnih predpisov ki urejajo z
okvirnim sporazumom opredeljena medsebojna razmerja
24 člen
Okvirni sporazum je sestavljen v štirih (4) enakovrednih izvodih od katerih prejme vsaka
pogodbena stranka po dva (2) izvoda
Datum Datum
40
Naročnik Izvajalec
Občina Šentilj
mag Štefan Žvab župan
41
OBR-9
STANDARDNI OBRAZEC ZA ENOTNI EVROPSKI DOKUMENT V ZVEZI Z ODDAJO
JAVNEGA NAROČILA
Obrazec dobite na spletni strani naročnika wwwsentiljsi in ga izpolnite na Portalu javnih
naročil na povezavi httpwwwenarocanjesi_ESPD
Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte ki v
kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik sodelujoči ponudniki v primeru skupne
ponudbe gospodarski subjekti na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci)
Priporočila za izpolnjevanje ESPD obrazca Obrazec ESPD ki je objavljen pri tem javnem
naročilu na spletni strani wwwsentiljsi si naložite in shranite na svoj računalnik (v takšni obliki
kot je objavljen - xml) Nato odprite Portal javnih naročil zavihek ESPD (povezava
httpwwwenarocanjesi_ESPD) kjer pri vprašanju raquoKdo stelaquo izberete možnost raquoSem
gospodarski subjektlaquo Pri naslednjem koraku pripnete shranjeno datoteko xml ESPD ki ste si
jo pred tem naložili in shranili v vaš računalnik Potem nadaljujete z izpolnjevanjem obrazca
Ponudnik ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo naloži svoj ESPD v razdelek raquoESPD ndash
ponudniklaquo ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek raquoESPD ndash ostali sodelujočilaquo
Ponudnik ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo naloži nepodpisan ESPD v xml obliki in bo
podpisan hkrati s podpisom ponudbe
Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek raquoESPD ndash ostali sodelujočilaquo priloži podpisane ESPD
v pdf obliki ali v elektronski obliki podpisan xml
42
OBR-10
MENIČNA IZJAVA1
S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV ZA RESNOST PONUDBE
Ponudnik helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Zakoniti zastopnik oz pooblaščenec ponudnika helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
nepreklicno izjavljam da pooblaščam naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212
Šentilj v Slov goricah da lahko podpisano bianco menico ki je bila izročena kot
zavarovanje za resnost ponudbe za javno naročilo raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh
in javnih površinah v občini Šentilj za zimsko sezono 20182019 in 20192020laquo
objavljeno na Portalu JN pod št objave z dne skladno
z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbe za predmetno javno
naročilo brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek v višini
300000 EUR
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati
ko dospe v gotovini To pooblastilo preneha veljati z dnem 1 12 2018 oziroma z dnem
predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih del predmetnega naročila
Menični znesek se nakaže na račun naročnika št SI56 0131 8010 0009 155 odprt pri
UJP Ponudnik izjavlja da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje Menica
naj se izpolni s klavzulo raquoBREZ PROTESTAlaquo
Ponudnik hkrati POOBLAŠČAM naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
slov goricah da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take
menice
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz
naslednjih mojih računov
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
V primeru odprtja dodatnega računa ki ni zgoraj naveden izrecno dovoljujem izplačilo menice
in pooblaščam banko pri kateri je takšen račun odprt da izvede plačilo
Kraj in datum Podpis odgovorne osebe
Priloga bianco menica
1 Original menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev za resnost ponudbe in bianco menico mora ponudnik posredovati naročniku
po redni pošti najkasneje do dne in ure (ne glede na način vročitve) ki je določena kot datum in ura za oddajo ponudb
43
OBR-11
MENIČNA IZJAVA
S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV ZA DOBRO IZVEDBO DEL
Izvajalec helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Zakoniti zastopnik oz pooblaščenec izvajalca helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
nepreklicno izjavljam da pooblaščam naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212
Šentilj v Slov goricah da lahko podpisano bianco menico ki je bila izročena kot zavarovanje
za dobro izvedbo del po okviren sporazumu šthelliphelliphelliphelliphellip z dnehelliphelliphellipza javno naročilo
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip objavljeno na Portalu JN pod št objave z
dne skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in
ponudbe za predmetno javno naročilo brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih
delih za znesek v višini helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip EUR
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati
ko dospe v gotovini To pooblastilo preneha veljati 30 dan po roku za izpolnitev ponudnikovih
pogodbenih obveznosti
Menični znesek se nakaže na račun naročnika št SI56 0131 8010 0009 155 odprt pri
UJP Izvajalec izjavlja da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje Menica
naj se izpolni s klavzulo raquoBREZ PROTESTAlaquo
Izvajalec hkrati POOBLAŠČAM naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
Slov goricah da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take
menice
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz
naslednjih mojih računov
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
V primeru odprtja dodatnega računa ki ni zgoraj naveden izrecno dovoljujem izplačilo menice
in pooblaščam banko pri kateri je takšen račun odprt da izvede plačilo
Kraj in datum
Podpis odgovorne osebe
6
II PONUDBA
1 Jezik
Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku
Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku Vsa dokazila za izpolnjevanje
sposobnosti ki so v tujem jeziku morajo biti prevedena v slovenski jezik Ponudnik priloži v
ponudbeni dokumentaciji original dokumenta v tujem jeziku zraven pa slovenski prevod
dokumenta
Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni da je potrebno del ponudbe ki ni
predložen v slovenskem jeziku prevesti v slovenski jezik lahko od ponudnika zahteva da to
stori na lastne stroške ter mu za to določi ustrezen rok Za presojo spornih vprašanj se vedno
uporablja razpisna dokumentacija v slovenskem jeziku in ponudba v slovenskem jeziku če pa
je bila dokumentacija ali del dokumentacije podan v tujem jeziku pa tuji jezik
2 Dopustnost ponudbe
Dopustna bo tista ponudba ki jo bo predložil ponudnik za katerega ne obstajajo razlogi za
izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje njegova ponudba ustreza potrebam in
zahtevam naročnika določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo
javnega naročila ki je prispela pravočasno pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali
korupcija naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev
naročnika
Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila ki so
navedena na posameznem obrazcu
Če bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija ki jo mora predložiti ponudnik
nepopolne ali napačne oziroma če bodo posamezni dokumenti manjkali bo naročnik zahteval
da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali jih dopolni popravi ali
pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo pod pogojem da je takšna zahteva popolnoma
skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti Naročnik od ponudnika zahteva
dopolnitev popravek spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le kadar določenega dejstva
ne more preveriti sam Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev popravek ali
pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente
ponudbe katerih obstoj pred iztekom roka določenega za predložitev ponudbe je mogoče
objektivno preveriti Če ponudnik ne bo predložil manjkajočega dokumenta ali ne bo dopolnil
popravil ali pojasnil ustrezne informacije ali dokumentacije bo naročnik ponudbo takega
ponudnika izločil
Ponudnik mora v ponudbi predložiti izpolnjene podpisane in žigosane naslednje dokumente
minus Ponudba (OBR-1)
minus Podizvajalec (OBR -1A)
minus Predračun (OBR-2)
minus Pisno soglasje ponudnika za odpravo računskih napak (OBR-2A)
minus Reference (OBR-3 OBR-3A)
7
minus Izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-4)
minus Seznam tehničnih kapacitet (OBR-5)
minus Seznam kadra ponudnika (OBR-6)
minus Potrditev ogleda lokacije (OBR-7)
minus Vzorec okvirnega sporazuma (OBR-8)
minus ESPD (OBR-9)
minus Dokazila ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev iz 10 točke II poglavja te dokumentacije
(v kolikor ni vse razvidno iz ESPD)
minus Bianco menica z menično izjavo za resnost ponudbe (OBR-10)
minus Menična izjava za dobro izvedbo del (OBR-11)
Naročnik si pridržuje pravico preveriti resničnost vseh podatkov Če naročnik podatkov ne bo
mogel preveriti jih ne bo upošteval
3 Izpolnitev in priprava ponudbe
Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana s čitljivo pisavo ki se je
ne da izbrisati brez posebnih sredstev za brisanje Vsebine obrazcev izjav listin in
dokumentov ni dovoljeno spreminjati
Vse obrazce je treba izpolniti podpisati in žigosati
4 Listine v ponudbi
Starost dokumentov ne sme presegati roka kot ga določajo posamezne določbe te
dokumentacije V tistih primerih kjer starost dokumentov ni določena morajo le-ti izkazovati
pravno relevantno stanje ponudnika na dan določen za predložitev ponudb
5 Rok in način predložitev ponudbe
Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu
httpsejngovsieJN2 v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega
sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN PONUDNIKI (v
nadaljevanju Navodila za uporabo e-JN) ki je priloga razpisni dokumentaciji in objavljen na
spletnem naslovu httpsejngovsieJN2
Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu
httpsejngovsieJN2 v skladu z Navodili za uporabo e-JN Če je ponudnik že registriran v
informacijski sistem e-JN se v aplikacijo prijavi na istem naslovu
Za oddajo overitelja izdano digitalno potrdilo SIGEN-CA (wwwsigen-casi) POŠTAreg ponudb
je zahtevano eno od s strani kvalificiranega CA (postarcapostasi) HALCOM-CA
(wwwhalcomsi) AC NLB (wwwnlbsi)
Ponudba se šteje za pravočasno oddano če jo naročnik prejme preko sistema e-JN
httpsejngovsieJN2 najkasneje do 5 10 2018 do 1000 ure Za oddano ponudbo se šteje
ponudba ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom raquoODDANOlaquo
8
Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni Če ponudnik
v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne se šteje da ponudba ni bila oddana in
je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem
sistemu e-JN spremeni je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba
Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati
Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na
naslednji povezavi
httpsejngovsiponudbapagesaktualnoaktualno_javno_narocilo_podrobnoxhtmlzadevaI
d=4245
6 Popravljanje napak
Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb ali dodatkov razen tistih ki so potrebni za
popravilo ponudnikovih napak V takem primeru mora popravke parafirati oseba ali osebe ki
so podpisniki ponudbe
7 Dopustne dopolnitve ponudbe
Če bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija ki jo mora predložiti ponudnik
nepopolne ali napačne oziroma če bodo posamezni dokumenti manjkali bo naročnik zahteval
da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali jih dopolni popravi ali
pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo pod pogojem da je takšna zahteva popolnoma
skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti Naročnik od ponudnika zahteva
dopolnitev popravek spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le kadar določenega dejstva
ne more preveriti sam Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev popravek ali
pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente
ponudbe katerih obstoj pred iztekom roka določenega za predložitev ponudbe je mogoče
objektivno preveriti Če ponudnik ne bo predložil manjkajočega dokumenta ali ne bo dopolnil
popravil ali pojasnil ustrezne informacije ali dokumentacije bo naročnik ponudbo takega
ponudnika izločil
Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake če zaradi tega popravka ali
dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati
minus svoje cene brez DDV na enoto vrednosti postavke brez DDV skupne vrednosti
ponudbe brez DDV razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim
odstavkom 89 člena ZJN-3 in ponudbe v okviru meril
minus tistega dela ponudbe ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila
minus tistih elementov ponudbe ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev
njegove ponudbe glede na preostale ponudbe ki jih je naročnik prejel v postopku
javnega naročanja
Na glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti
računske napake ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb Pri tem se količina in cena
na enoto brez DDV ne smeta spreminjati Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi
da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s
strani naročnika lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako
9
da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin ki jih ponudi ponudnik izračuna vrednost
ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije Ne glede na prejšnji odstavek lahko
naročnik ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno
Ponudnik s podpisom soglasja na OBR-2A naročniku dovoljuje popravo računskih napak ki
jih bo ta morebiti odkril pri pregledu in ocenjevanju ponudb
8 Navedba zavajajočih podatkov
Naročnik bo Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku
minus v primeru da se bo pri naročniku pojavil utemeljen sum da je ponudnik v postopku
javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot
pravo v skladu z enajstim odstavkom 89 člena ZJN-3
minus če glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94 členom ZJN-3
9 Stroški priprave ponudbe
Ponudniki nosijo sami vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe vključno s
stroški prospektnega materiala katalogov če jih bo naročnik zahteval Naročnik v nobenem
primeru ne more biti odgovoren za morebitno škodo ki bi nastala zaradi teh stroškov brez
ozira na potek postopkov v zvezi z javnim naročilom in na končno izbiro ponudnika
10 Obvezni pogoji
Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z
oddajo javnega naročila Vrsta dokazila s katerim ponudnik izkaže izpolnjevanje zahtevanega
pogoja je navedena za vsakim zahtevanim pogojem
Naročnik namesto potrdil ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe sprejme kot predhodni
dokaz Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila ndash ESPD
Če država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja zahtevanih dokazil iz točk 1011 in
1012 in 1014 II poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali če ti ne
zajemajo vseh primerov iz točk 1011 1012 in 1014 II poglavja te dokumentacije v zvezi
z oddajo javnega naročila lahko ponudnik da zapriseženo izjavo Če ta v državi v kateri ima
ponudnik svoj sedež ni predvidena pa lahko ponudnik da izjavo določene osebe dano pred
pristojnim sodnim ali upravnim organom notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko
organizacijo v matični državi te osebe ali v državi v kateri ima ponudnik sedež
Naročnik lahko ponudnike kadar koli med postopkom pozove da predložijo vsa dokazila ali
del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD
Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika kateremu se je odločil oddati javno
naročilo zahteval da predloži najnovejša dokazila ki dokazujejo izpolnjevanje vseh pogojev
ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila Naročnik si
pridržuje pravico da pozove ponudnike da dopolnijo ali pojasnijo predložena potrdila
10
Podatke ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ne bo predložil dokazila sam
lahko naročnik namesto v uradni evidenci preveri v enotnem informacijskem sistemu če
ponudnik v tem sistemu naročnika izkazljivo potrdi
Ponudnik ni dolžan predložiti dokazil ali drugih listinskih dokazov če lahko naročnik potrdila
ali druge potrebne informacije pridobi brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne
baze podatkov katere koli države članice kakršne so nacionalni register javnih naročil
elektronski register podjetij elektronski sistem za shranjevanje dokumentov ali
predkvalifikacijski sistem Ponudnik prav tako ni dolžan predložiti dokazil če naročnik že ima
te dokumente zaradi prejšnjega oddanega javnega naročila ali sklenjenega okvirnega
sporazuma in so ti dokumenti še vedno veljavni oziroma izkazujejo navedbe v ESPD
Če lahko naročnik dokazila pridobi neposredno v bazi podatkov mora ESPD vsebovati tudi
informacije ki so potrebne v ta namen zlasti spletni naslov baze podatkov podatke za
identifikacijo če je to potrebno pa tudi soglasje da pridobi dokazilo naročnik
Naročnik bo ugotavljal sposobnost ponudnikov na osnovi izpolnjevanja naslednjih
pogojev
101 Osnovna sposobnost ponudnika
1011 Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika če bo pri
preverjanju v skladu s 77 79 in 80 členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen da je bila
ponudniku ali osebi ki je članica upravnega vodstvenega ali nadzornega organa tega
gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor
v njem izrečena pravnomočna sodba ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj ki so
opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS št 5012 ndash uradno prečiščeno besedilo in
5415 v nadaljnjem besedilu KZ-1)
minus terorizem (108 člen KZ-1)
minus financiranje terorizma (109 člen KZ-1)
minus ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110 člen KZ-1)
minus novačenje in usposabljanje za terorizem (111 člen KZ-1)
minus spravljanje v suženjsko razmerje (112 člen KZ-1)
minus trgovina z ljudmi (113 člen KZ-1)
minus sprejemanje podkupnine pri volitvah (157 člen KZ-1)
minus kršitev temeljnih pravic delavcev (196 člen KZ-1)
minus goljufija (211 člen KZ-1)
minus protipravno omejevanje konkurence (225 člen KZ-1)
minus povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226 člen KZ-1)
minus oškodovanje upnikov (227 člen KZ-1)
minus poslovna goljufija (228 člen KZ-1)
minus goljufija na škodo Evropske unije (229 člen KZ-1)
minus preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230 člen KZ-1)
minus preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231 člen KZ-1)
minus preslepitev kupcev (232 člen KZ-1)
minus neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233 člen KZ-1)
minus neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234 člen KZ-1)
minus ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235 člen KZ-1)
11
minus izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236 člen KZ-1)
minus zloraba informacijskega sistema (237 člen KZ-1)
minus zloraba notranje informacije (238 člen KZ-1)
minus zloraba trga finančnih instrumentov (239 člen KZ-1)
minus zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240 člen KZ-1)
minus nedovoljeno sprejemanje daril (241 člen KZ-1)
minus nedovoljeno dajanje daril (242 člen KZ-1)
minus ponarejanje denarja (243 člen KZ-1)
minus ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244 člen KZ-
1)
minus pranje denarja (245 člen KZ-1)
minus zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246 člen KZ-1)
minus uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247 člen KZ-1)
minus izdelava pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248 člen KZ-1)
minus davčna zatajitev (249 člen KZ-1)
minus tihotapstvo (250 člen KZ-1)
minus zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257 člen KZ-1)
minus oškodovanje javnih sredstev (257a člen KZ-1)
minus izdaja tajnih podatkov (260 člen KZ-1)
minus jemanje podkupnine (261 člen KZ-1)
minus dajanje podkupnine (262 člen KZ-1)
minus sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263 člen KZ-1)
minus dajanje daril za nezakonito posredovanje (264 člen KZ-1)
minus hudodelsko združevanje (294 člen KZ-1)
Dokazilo Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila ndash ESPD
1012 Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika če bo pri
preverjanju v skladu s 77 79 in 80 členom ZJN-3 ugotovil da ponudnik ne izpolnjuje
obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom ki ureja
finančno upravo ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države v kateri ima sedež ali
predpisi države naročnika če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje
ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več Šteje se da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz
prejšnjega stavka tudi če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih
odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje
ponudbe
Dokazilo Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila ndash ESPD
1013 Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika če je ta na dan ko
poteče rok za oddajo ponudb izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v
evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami
Dokazilo Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila ndash ESPD
1014 Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika če mu je bila v zadnjih
treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa
12
Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi
prekrška v zvezi s plačilom za delo
Dokazilo Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila ndash ESPD
102 Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti
Ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov ki se vodijo v državi
članici v kateri ima ponudnik sedež
Dokazilo Izpis iz ustreznega poklicnega ali poslovnega registra v kolikor ponudnik ne
predloži si naročnik pridobi sam
103 Strokovna sposobnost
Naročnik bo ponudniku priznal strokovno sposobnost če bo predložil (navedel) najmanj štiri
(4) reference različnih naročnikov opisano in navedeno tako kot je zahtevano v obrazcu
OBR-3 V primeru da ponudnik ne bo predložil vsaj štiri (4) pravilne reference bo njegova
ponudba izločena iz nadaljnjega postopka izbire najugodnejšega ponudnika Pravilna
referenca je referenca posameznega naročnika ki izkazuje kvalitetno in pravočasno izvedene
storitve izvajanja zimske službe na občinskih cestah v minimalni dolžini 50 km v obdobju
zadnjih treh (3) let pred oddajo ponudbe
Dokazilo Ustrezne reference iz prejšnjih naročil ndash izpolnjen obrazec OBR-3 OBR-3A
104 Tehnična usposobljenost
Ponudnik mora razpolagati (op v lasti ali najemu) z zadostnimi tehničnimi kapacitetami za
priznanje tehnične usposobljenosti in sicer sz
- eno (1) vzdrževalno enoto (objektom) s skladišči in silosi za posipne materiale (pesek
sol) ter upravnimi prostori za izvajanje organizacije del in dežurstva zimske službe
- desetimi (10) traktorji za pluženje posipavanje
- desetimi (10) snežnimi plugi za traktorje
- desetimi (10) posipalci za traktorje
- enim (1) snežnim reskarjem
- enim (1) poltovornim vozilom za izvajanje pregledne službe
- eno (1) pometalno napravo za čiščenje peska ob koncu zimske sezone
- enim (1) rovokopačem opremljenim s čelnim nakladačem
- enim (1) tovornim vozilom kiper 8-10 t
- enim (1) tovornim vozilom kiper 10-12 t
- enim (1) posipalcem avtomatski kot npr Igloo ali podobno za poltovorno vozilo
Oddaljenost vseh tehničnih kapacitet je lahko največ 30 km od sedeža naročnika
Vsa vozila s katerimi se izvaja zimska služba morajo biti opremljena z GPS napravo ponudnik
pa mora razpolagati z ustrezno programsko opremo za vodenje evidenc ur in dejanskega
stanja na terenu ki mora biti kadarkoli na vpogled naročniku
Dokazilo Izpolnjen obrazec OBR ndash 5
13
Naročnik bo skladno s 77 členom ZJN-3 pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila
preveril izpolnjevanje tega pogoja v kolikor bo podvomil v resničnost
105 Kadrovska usposobljenost
Ponudnik mora razpolagati z ustrezno usposobljenim kadrom (op v delovnem ali drugem
pogodbenem razmerju) in sicer najmanj sz
- enim (1) odgovornim vodjem del oziroma odgovornim vodjem zimske službe ki ima
pridobljeno najmanj 6 stopnjo izobrazbe gradbene smeri najmanj 5 let delovnih
izkušenj pri vodenju zimske službe in opravljen strokovni izpit
- enim (1) strokovno tehničnim kadrom za organizacijo del dežurstvo v zimski službi
izvajanje administrativno tehničnih nalog ki ima pridobljeno najmanj 5 stopnjo
izobrazbe
- enim (1) delovodjem ali skupinovodjem za izvajanje dežurstva v zimski službi ki ima
pridobljeno najmanj 4 stopnjo izobrazbe
- enim (1) preglednikom ki ima pridobljeno najmanj 3 stopnjo izobrazbe in nacionalno
poklicno kvalifikacijo (NPK) za cestnega preglednika
- desetimi (10) voznikistrojniki ki imajo opravljen izpit iz težke gradbene mehanizacije
(TGM)
Dokazilo Izpolnjen obrazec OBR-6 kopije pogodb o zaposlitvi podjemnih pogodb dokazil o
izobrazbi NPK za cestnega preglednika izpit TGM in strokovnih izpitih oz druga ustrezna
dokazila
106 Dobava posipnega materiala
Ponudnik mora ves čas izvajanja pogodbe nemoteno zagotavljati dobavo posipnega materiala
t j soli peska in mešanice soli in peska potrebnega za izvajanje zimskega vzdrževanja cest
vse v skladu s predhodnim dogovorom z naročnikom
Dokazilo Izpolnjen obrazec OBR ndash 4
Naročnik bo skladno s 77 členom ZJN-3 pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila
preveril izpolnjevanje tega pogoja v kolikor bo podvomil v resničnost Ponudnik mora na poziv
naročnika predložiti dokazilo (npr pogodbo o dobavi)
107 Odzivni čas
Ponudnik mora zagotavljati odzivni čas in sicer 30 minut po petih centimetrih zapadlega
snega
Dokazilo Izpolnjen obrazec OBR ndash 4
14
108 Zavarovanje odgovornosti za škodo
Ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost za škodo v skladu s 14 členom Gradbenega
zakona (Uradni list RS št 612017) ki mora vključevati odgovornost za škodo ki bi nastala
naročniku ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in mora kriti škodo zaradi
malomarnosti napake in opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih Višina letne vsote
določene v zavarovalni polici mora biti najmanj 5000000 EUR
Dokazilo Kopija veljavne zavarovalne police
109 Obvezen ogled terena
Ponudnik si mora pred oddajo ponudbe pogledati lokacijo predmeta javnega naročila
Za termin ogleda se dogovori s kontaktno osebo Vojko Titan na vojkotitansentiljsi ali
obcinasentiljsi Zbirno mesto je na sedežu občine Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
Slovenskih goricah
Ponudnik mora po končanem ogledu naročniku v podpis in žigosanje predložiti potrdilo o
ogledu lokacije katero predloži v svoji ponudbi kot pogoj za dopustnost ponudbe
Ogled opravi ponudnik na lastno odgovornost in lastne stroške s predstavnikom naročnika
Ogled se opravlja v delovnem času naročnika od dneva objave javnega naročila do vključno
dne 3102018
Dokazilo Potrjen obrazec OBR - 7 s strani naročnika
11 Izločitev ponudbe
Naročnik bo izločil
minus nepravočasne ponudbe
minus ponudbe ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtev iz točke 2 in 10 II poglavja teh navodil
minus ponudbo ki ne bo ustrezala vsem tehničnim zahtevam
Naročnik iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključi ponudnika če se izkaže
da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena
dejanja v enem od položajev iz točk 1011 1012 1013 in 1014 točke 101 II poglavja
te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila Naročnik pa lahko kadar koli v postopku
izključi ponudnika če se izkaže da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt
glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz šestega odstavka 75 člena
ZJN-3
Ponudnik ki je v enem od položajev iz točke 1011 točke 101 II poglavja te dokumentacije
v zvezi z oddajo javnega naročila lahko naročniku predloži dokaze da je sprejel zadostne
ukrepe s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev Za
zadostne ukrepe šteje plačilo ali zaveza plačati nadomestilo za vso škodo povzročeno s
kaznivim dejanjem ali kršitvijo aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno
razjasnitev dejstev in okoliščin ter sprejetje konkretnih tehničnih organizacijskih in kadrovskih
15
ukrepov ustreznih za preprečitev nadaljnjih kaznivih dejanj ali kršitev To ne velja za
ponudnika ki je bil iz sodelovanja v postopkih javnega naročanja ali postopkih za podelitev
koncesije izključen na podlagi pravnomočne sodbe ali odločbe o prekršku ki učinkuje v
Republiki Sloveniji
12 Ponudbena cena
Ponudnik mora v ponudbi navesti skupno končno ceno v EUR Končna cena mora vsebovati
vse stroške popuste in rabate Ponudbena cena mora imeti stopnjo in vrednost DDV-ja
posebej izkazano
Cena mora biti fiksna v času trajanja okvirnega sporazuma
13 Merila
Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba ndash najnižja
skupna cena
14 Neobičajno nizka ponudba
Če bo naročnik menil da je pri določenem naročilu glede na njegove zahteve ponudba
neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve
naročila bo naročnik preveril ali je neobičajno nizka in od ponudnika zahteval da pojasni ceno
ali stroške v ponudbi
Naročnik bo preveril ali je ponudba neobičajno nizka tudi če je vrednost ponudbe za več kot
50 odstotkov nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20 odstotkov
nižja od naslednje uvrščene ponudbe vendar le če je prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe
Kadar naročnik v postopku javnega naročanja preveri dopustnost vseh ponudb v skladu s
prejšnjim stavkom preveri ali je ponudba neobičajno nizka glede na dopustne ponudbe
Preden naročnik izloči neobičajno nizko ponudbo mora od ponudnika v skladu s 86 členom
ZJN-3 pisno zahtevati podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe za katere meni
da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb
Naročnik bo ocenil pojasnila tako da se bo posvetoval s ponudnikom Ponudbo bo zavrnil le
če predložena dokazila zadostno ne pojasnijo nizke ravni predlagane cene ali stroškov pri
čemer se upoštevajo elementi iz prejšnjega odstavka
Če bo naročnik ugotovil da je ponudba neobičajno nizka ker ni skladna z veljavnimi
obveznostmi iz drugega odstavka 3 člena ZJN-3 jo bo naročnik zavrnil
15 Podatki o lastniški strukturi
Izbrani ponudnik mora v roku osmih dni od prejema naročnikovega poziva posredovati podatke
o
minus svojih ustanoviteljih družbenikih delničarjih komanditistih ali drugih lastnikih in
podatke o lastniških deležih navedenih oseb
16
minus gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona ki ureja gospodarske
družbe šteje da so z njim povezane družbe
16 Veljavnost ponudbe
Ponudba mora veljati do dne 1 4 2020
19 Variantne ponudbe
Variantne ponudbe ne bodo upoštevane
20 Finančna zavarovanja
Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika naročniku predložiti
spodaj zahtevana zavarovanja ki morajo biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv
Uporabljena valuta mora biti enaka valuti javnega naročila
201 Zavarovanje za resnost ponudbe
Ponudnik mora v ponudbi predložiti bianco menico za resnost ponudbe v višini 300000 EUR
ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev Veljavnost finančnega zavarovanja za resnost
ponudbe mora veljati do 1122018 oziroma ne sme poteči pred rokom za predložitev
finančnega zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti okvirnega sporazuma Original menično
izjavo s pooblastilom za izpolnitev za resnost ponudbe in bianco menico mora ponudnik
posredovati naročniku po redni pošti najkasneje do dne in ure (ne glede na način vročitve) ki
je določena kot datum in ura za oddajo ponudb
Naročnik bo unovčil menico za resnost ponudbe
minus če ponudnik ponudbo umakne po poteku roka za predložitev ponudb
minus če ponudnik ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove
ponudbe
- ne izpolni ali zavrne sklenitev okvirnega sporazuma ali
- ne predloži ali zavrne predložitev garancije za dobro izvedbo
obveznosti okvirnega sporazuma (menico)
202 Zavarovanje za dobro izvedbo del
Ponudnik ki mu bo dodeljena izvedba javnega naročila mora naročniku najkasneje pet (5) dni
od sklenitve okvirnega sporazuma predložiti bianco menico za dobro izvedbo del v višini 10
vrednosti okvirnega sporazuma z vključenim DDV ter menično izjavo s pooblastilom za
izpolnitev Rok veljavnosti finančnega zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti okvirnega
sporazuma z veljavnostjo za celoten čas trajanja okvirnega sporazuma podaljšano za
dodatnih 30 dni po izteku okvirnega sporazuma
Naročnik bo unovčil garancijo za dobro izvedbo obveznosti okvirnega sporazuma v primeru
minus da obveznosti po okvirnem sporazumu ne bodo pravočasno in pravilno izvajane
oziroma jih bo izvajalec enostransko prenehal izvajati in
minus prekinitve okvirnega sporazuma po krivdi izvajalca
17
Če ponudnik ne predloži zahtevane garancije za dobro izvedbo posla ali če predloži drugo
vrsto finančnega zavarovanja kot je zahtevano v tej razpisni dokumentaciji se šteje da je
ponudnik umaknil oziroma spremenil ponudbo v času njene veljavnosti navedene v ponudbi
III JAVNO ODPIRANJE PONUDB
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 5 10 2018 in
se bo začelo ob 1030 uri na spletnem naslovu httpsejngovsieJN2
Odpiranje poteka tako da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri ki je določena za javno
odpiranje ponudb prikaže podatke o ponudniku o variantah če so bile zahtevane oziroma
dovoljene ter omogoči dostop do pdf dokumenta ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod
razdelek raquoPredračunlaquo Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut Ponudniki
ki so oddali ponudbe imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku
raquoZapisnik o odpiranju ponudblaquo
IV PREGLED PONUDB
Naročnik bo ponudbe najprej razvrstil po merilih nato pa jih bo preveril z vidika ustreznosti
zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila
Za ponudnika ki bo po merilih najugodnejši bo naročnik preveril ali obstajajo razlogi za
izključitev najugodnejšega ponudnika in ali ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje
V POGAJANJA
Naročnik ne bo izvedel pogajanj
VI OKVIRNI SPORAZUM
Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil okvirni sporazum v skladu z določbami vzorca
okvirnega sporazuma iz OBR-8
Okvirni sporazum je treba podpisati v roku 5 dni od prejema naročnikovega poziva k podpisu
okvirnega sporazuma
VI PRAVNO VARSTVO
Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z
določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS št 4311
in spremembe v nadaljevanju ZPVPJN) po postopku in na način kot ga določa zakon
Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah
postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika razen če zakon ki ureja
oddajo javnih naročil ali ZPVPJN ne določa drugače Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži
aktivno legitimirana oseba kot jo določa 14 člen ZPVPJN
18
Zahtevek za revizijo mora vsebovati
1 ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu vlagatelj) ter kontaktno
osebo
2 ime naročnika
3 oznako javnega naročila
4 predmet javnega naročila
5 očitane kršitve
6 dejstva in dokaze s katerimi se kršitve dokazujejo
7 pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku če vlagatelj
nastopa s pooblaščencem
8 navedbo ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz
evropskih sredstev in iz katerega sklada
Vlagatelj mora v skladu s prvo alinejo prvega odstavka 71 člena ZPVPJN zahtevku za revizijo
priložiti potrdilo o plačilu takse v višini 200000 EUR
Takso je potrebno vplačati na podračun odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za
predrevizijski in revizijski postopek številka 01100-1000358802 ndash izvrševanje proračuna RS
Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje
sklicevanja na številko odobritve 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št objave
javnega naročila oznaka L pa pomeni označbo leta V kolikor je št objave javnega naročila
krajša od šestih znakov se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0)
Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku po pošti priporočeno ali
priporočano s povratnico Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati
ministrstvu pristojnemu za javna naročila
Zahtevek za revizijo ki se nanaša na vsebino objave ali dokumentacijo v zvezi z oddajo
javnega naročila se razen v primeru iz četrtega odstavka 25 člena ZPVPJN vloži v desetih
delovnih dneh od dneva
minus objave obvestila o javnem naročilu ali
minus obvestila o dodatnih informacijah informacijah o nedokončanem postopku ali
popravku če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za
izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno
objavljenega obvestila o naročilu ali
minus prejema povabila k oddaji ponudb
Če naročnik ugotovi da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno
legitimirana oseba iz 14 člena ZPVPJN da vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 15 člena
ZPVPJN ni predložil potrdila o plačilu takse ali da ni bila plačana ustrezna taksa ga najpozneje
v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže
mag Štefan Žvab
župan Občine Šentilj
19
OBR-1
PONUDNIK helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
PONUDBA
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski
sezoni 20182019 in 20192020laquo
Naziv oz popolna firma
ponudnika
Sedež ponudnika
Odgovornae osebae oziroma
zakoniti zastopnik(i) (podpisnik(i)
okvirnega sporazuma)
Kontaktna oseba
Telefon
Telefaks
Elektronski naslov
Številka transakcijskega računa
ponudnika (IBAN) pri banki
Matična številka
Identifikacijska številka za DDV
Pristojni davčni urad
Nastopanje s podizvajalci DA NE
Kraj in datum
Žig in podpis ponudnika
20
OBR-1A
PODIZVAJALEC
PONUDBA
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski
sezoni 20182019 in 20192020laquo
PODATKI O PODIZVAJALCU
Naziv oz popolna firma
ponudnika - podizvajalca
Sedež ponudnika - podizvajalca
Odgovornae osebae oziroma
zakoniti zastopnik(i)
(podpisnik(i) okvirnega
sporazuma)
Kontaktna oseba
Telefon
Telefaks
Elektronski naslov
Številka transakcijskega računa
ponudnika (IBAN)
Matična številka
Identifikacijska številka za DDV
Pristojni davčni urad
Del izvedbe javnega naročila ki ga bo izvedel podizvajalec
Opis dela izvedbe naročila ki ga
bo izvedel podizvajalec
Količina
Kraj izvedbe
Kraj in datum
Žig in podpis podizvajalca
21
OBR-2
PONUDNIK helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
PREDRAČUN ŠT helliphelliphelliphellip
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski
sezoni 20182019 in 20192020laquo
Storitev Enota
Ocenjena
količina
Cena brez
DDV v
EURenoto
Skupaj cena
brez DDV v
EUR
Stopnja
DDV v
Znesek DDV
v EUR
Cena z DDV
v EUR
Dežurstvo Ura 650
Postavitev kolov -
leseni Kom
200
Odstranjevanje
kolov lesenih Kom
200
DELAVCI
Preglednik Ura 200
Voznikstrojnik Ura 1800
VOZILA
Tovorno vozilo 8-
10 t Ura
200
Tovorno vozilo 10-
12 t Ura
300
Pregledniško
vozilo Ura
50
STROJI
Rovokopač Ura 100
Traktor do 90 KM Ura 200
Traktor nad 90 KM Ura 1000
Posipalec za
traktorndash vlečni
(obr ure)
Ura
1000
Snežni plug (obr
ure) Ura
600
Snežni rezkar
(obr ure) Ura
20
22
Veljavnost ponudbe do 1 4 2020
Ponudnik helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
izjavljam da sem seznanjen in se v celoti strinjam z navodili in pogoji ki so navedeni v tej
dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in bom pri izvajanju storitev zimske službe
upošteval reakcijski oz odzivni čas v trajanju največ 30 minut od poziva pooblaščenega
predstavnika naročnika
Kraj in datum Žig in podpis ponudnika
Ponudnik v sistemu e-JN predračun naloži v razdelek raquoPredračunlaquo v pdf datoteki
Posipalec
avtomatski (npr
Igloo-obrure)
Ura
50
Pometalna
naprava za
čiščenje ceste
(obrure)
Ura
100
MATERIAL
Snežni koli 2 m
leseni kom
200
Agregat za
posipanje (2-4
mm) s
transportom do
vzdrževalne enote
m3
300
Agregat za
posipanje (8-16
mm) s
transportom do
vzdrževalne enote
m3
60
NaCl garnulacije
0-4 (0-2) mm za
odprta skladišča s
transportom do
vzdrževalne enote
t
170
NaCl garnulacije
0-4 (0-2) mm v
vrečah 25 kg s
transportom do
sedeža naročnika
t
3
SKUPAJ
23
OBR-2A
PISNO SOGLASJE PONUDNIKA
za odpravo računskih napak v skladu s 7 odstavkom 89 člena ZJN-3
Ponudnik helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
s podpisom te izjave dajem naročniku soglasje da popravi računske napake ki jih odkrije pri
pregledu in ocenjevanju ponudb Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta
spreminjati Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi da je prišlo do računske napake
zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika lahko naročnik
popravi računsko napako tako da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin ki jih
ponudi ponudnik izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije
Naročnik lahko napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno
Kraj in datum
Žig in podpis ponudnika
24
OBR-3
PONUDNIK helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
REFERENCE - SEZNAM NAJVAŽNEJŠIH STORITEV ZIMSKE SLUŽBE V ZADNJIH
TREH LETIH PRED ODDAJO PONUDBE
Navodilo za izpolnjevanje OBR- 3
1 Ponudniki izpolnijo obrazec z izvedbo zimske službe na občinskih cestah v dolžini
minimalno 50 km za posamezno referenco
2 Ponudniki z žigom in podpisom jamčijo da so navedeni podatki (reference) točne in resnični
V primeru da bo naročnik ugotovil da je ponudnik navajal neresnične in zavajajoče podatke
(reference) bo brez predhodnega obvestila ponudnika predlagal za vpis v javni seznam
ponudnikov z negativnimi referencami V primeru če naročnik tega javnega naročila
NAROČNIK
(naziv naslov odgovorna
oseba naročnika telefon)
Izvedbe zimske
službe (dolžina
cest v km)
Vrednost del
v EUR z DDV Leto
izvedbe
25
ugotovi da določene navedene reference referenčni naročnik preteklega javnega naročila ne
priznava bo takšna referenca izločena
3 Ponudnik na tem obrazcu navede najmanj štiri (4) reference različnega naročnika
4 Naročnik bo ponudniku priznal le reference za izvajanja zimske službe na občinskih cestah
Naročnik nebo priznal reference zimske službe državnih cest
5 Naročnik bo ponudniku priznal le reference zaključene od vključno leta 2015 naprej
Kraj in datum
Žig in podpis ponudnika
Opomba V primeru da bo naročnik podvomil v resničnost navedb bo ustreznost in resničnost
referenc preveril
26
OBR-3A
POTRDILO NAROČNIKA
(priloga k OBR-3)
Naročnikhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Vrsta storitev helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Potrjujemo da je izvajalec
od helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip do helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (navesti datum)
za nas izvajal storitve zimske službe občinskih cest po pogodbi šthelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip z
dnehelliphelliphelliphelliphelliphellip v dolžini helliphelliphelliphellip km in sicer kot
glavni izvajalec podizvajalec
(ustrezno obkrožiti)
Storitve je opravljal pravočasno in kvalitetno
Odgovorna oseba naročnika pri katerem se lahko dobijo dodatne informacije
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip tel št helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip e-
naslov helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
To potrdilo je izdano na prošnjo ponudnika za prilogo ponudbi kot priporočilo za priznanje
referenc
Kraj in datum
Žig in podpis naročnika
Navodilo za izpolnjevanje OBR-3A
1 Po potrebi naj ponudnik obrazec kopira
2 OBR-3A raquopotrdilo naročnikalaquo
27
OBR-4
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV
S podpisom te izjave ponudnik
______________________________________________________________ izjavljamo da
izpolnjujemo vse pogoje v skladu z zakonom in razpisno dokumentacijo na javni razpis
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski
sezoni 20182019 in 20192020laquo in sicer izjavljamo
Da bomo ves čas izvajanja pogodbe nemoteno zagotavljati dobavo posipnega materiala
potrebnega za izvajanje zimskega vzdrževanja javnih poti in javnih površin
Da bomo upoštevali dogovorjen reakcijski čas največ 30 minut
Da bo ponudnik imel dežurno in pregledniško službo
Da je oddaljenost vseh tehničnih kapacitet je največ 30 km od sedeža naročnika
Da so vsa vozila s katerimi se pluži in posipava opremljena z GPS napravo ter ponudnik
razpolaga s programsko opremo da lahko naročniku dokazuje opravljanje del in število ur
Da razpolagamo z ustreznim kadrom in tehnični opremo za izvedbo predmeta javnega
naročila ki je zahtevana in je navedena na posebnih obrazcih
Da bomo dela izvedli v skladu pravili stroke in navodili naročnika
Da bomo pri izvedbi javnega naročila upošteval obveznosti ki izhajajo iz predpisov o varstvu
zaposlenih in ureditvi delovnih pogojev
Da imamo zavarovano odgovornost za predmet javnega naročila skladno s Navodili
ponudnikom iz razpisne dokumentacije
Da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila
Ta izjava je sestavni del ponudbe s katero se prijavljamo na predmetno javno naročilo
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo da so zgoraj navedeni podatki točni in
resnični
Naročnik si pridružuje pravico da lahko skladno s 77 členom ZJN-3 pred izdajo odločitve o
oddaji javnega naročila o izvedbi javnega naročila preveril izpolnjevanje vseh pogojev katerih
izpolnjevanje ponudnik s podpisom te izjave izkazuje v kolikor bo naročnik podvomil v
resničnost izjave Ponudnik se zavezuje da bo na poziv naročnika predložil zahtevana
dokazila
Kraj in datum (žig) Podpis odgovorne osebe ponudnika
28
OBR-5
SEZNAM TEHNIČNIH KAPACITET
Za izvedbo predmeta javnega naročila raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih
površinah v občini Šentilj za zimski sezoni 20182019 in 20192020laquo razpolagamo najmanj
s sledečo opremo
Zap
št
Tehnična kapaciteta oprema (znamka
model naslov ipdhellip)
Datum
nazadnje
opravljenega
tehničnega
pregleda letnik
izdelave
Podlaga za
razpolaganje
(lastništvo najem
ipd)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
29
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Po potrebi se obrazec kopira
Naročnik si pridružuje pravico da bo skladno s 77 členom ZJN-3 pred izdajo odločitve o oddaji
javnega naročila o izvedbi javnega naročila preveril izpolnjevanje vseh pogojev katerih
izpolnjevanje ponudnik s podpisom te izjave izkazuje v kolikor bo podvomil v resničnost
Ponudnik se zavezuje da bo na podlagi naročnikovega poziva predložil zahtevana dokazila
Kraj in datum Žig in podpis ponudnika
30
OBR-6
SEZNAM KADRA PONUDNIKA
Pri izvedbi predmeta javnega naročila raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih
površinah v občini Šentilj za zimski sezoni 20182019 in 20192020laquo bo sodeloval
naslednji kader
Zap
št
Ime in priimek
delavca
Izobrazba strokovni
izpiti
Razmerje do
ponudnika
(zaposlen
pogodbenihellip)
Delo v okviru
predmeta javnega
naročila
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Po potrebi se obrazec kopira
Kraj in datum Žig in podpis ponudnika
31
OBR-7
POTRDILO O OGLEDU LOKACIJE
Pooblaščena oseba ponudnika ______________________________________________
(naziv ponudnika) ______________________________ (ime in priimek) se je udeležila
organiziranega obveznega ogleda cest za potrebe izdelave ponudbe za javno naročilo
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski sezoni
20182019 in 20192020laquo z oznako _____________________ dne _____________ ob
_____uri
Izpolni naročnik po opravljenem ogledu
Podpis predstavnika
naročnika
Žig naročnika Kraj in datum
Izpolni ponudnik in obvezno priloži k ponudbeni dokumentaciji
Podpis ponudnika Žig ponudnika Kraj in datum
32
OBR-8
OBČINA ŠENTILJ Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v Slov goricah matična številka
5884209000 davčna številka SI 38253283 ki jo zastopa župan mag Štefan Žvab (v
nadaljevanju naročnik)
in
(naziv in naslov izvajalca)
matična številka davčna številka ki ga
zastopa (v nadaljevanju izvajalec)
se dogovorita in skleneta naslednji
OKVIRNI SPORAZUM
za izvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za
zimski sezoni 20182019 in 20192020
UVODNE DOLOČBE
1 člen
Naročnik in izvajalec ugotavljata da
minus je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila
za objavljen na Portalu javnih
naročil pod št objave z dne v skladu
s členom Zakona o javnem (Uradni list RS št 912015 v nadaljevanju ZJN-
3) z namenom sklenitve okvirnega sporazuma v skladu s točko b) sedmega odstavka
48 člena ZJN-3
minus je naročnik na podlagi javnega naročila iz prve alineje in prejetih ponudb z Odločitvijo
o oddaji javnega naročila številka z dne izbral
enega ponudnika
minus da je izvajalec strokovno in tehnično sposoben izvesti naročilo po tem sporazumu
2 člen
S tem sporazumom se naročnik in izvajalec dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvajanja
javnega naročila iz prejšnjega člena
PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA
3 člen
(1) Predmet javnega naročila je kot je
razvidno iz seznama javnih poti in javnih površin ki so sestavni del tega sporazuma Stranki
tega okvirnega sporazuma ugotavljata da naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej
določiti potreb po storitvah ki so predmet tega okvirnega sporazuma in bo storitve časovno in
količinsko naročal glede na dejanske potrebe po cenah ki bodo podane v ponudbi
33
(2) Izvajalec se zavezuje za naročnika opravil storitve ki so predmet naročila naročnik pa mu
bo za to plačal dogovorjeno ceno
(3) Naročnikove zahteve ter specifikacije se lahko v soglasju z izvajalcem med samim
trajanjem okvirnega sporazuma tudi spremenijo dopolnijo ali razširijo pri čemer pa izvajalec
v nobenem primeru ni upravičen do povračila kakršnih koli stroškov ki bi jih spremenjene
zahteve morebiti povzročile
(4) Ponudba in dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila katere del so tudi tehnične
specifikacije naročila sta sestavni del tega sporazuma
4 člen
Ta sporazum se sklepa za obdobje od predvidoma 1112018 oziroma od podpisa okvirnega
sporazuma do 3042020
PLAČILNI POGOJI
5 člen
(1) Opravljena dela po tem sporazumu bo izvajalec obračunal po dejansko izvršenih količinah
dokumentiranih v dnevniku evidenci tahografskih zapisov oziroma GPS podatkih potrjenih s
strani pooblaščenega predstavnika naročnika
(2) Storitev je uspešno opravljena ko naročnik potrdi pisno poročilo o opravljenih storitvah ki
ga pripravi izvajalec po vsakem opravljenem naročilu Obračunavanje del bo izvajalec opravil
z izstavitvijo mesečnega računa po opravljenem delu Pri izstavitvi mesečnega računa se mora
izvajalec sklicevati na številko pogodbe
Izvajalec izstavi s strani pooblaščenega predstavnika naročnika predhodno potrjen račun za
dela opravljena v preteklem mesecu Na računu mora biti prikazan tudi skupni znesek
opravljenih del Naročnik bo v roku 15 dni račun potrdil ali mu ugovarjal Za grajanji del mora
izvajalec izstaviti dobropis
6 člen
(1) Naročnik bo izvajalcu izstavljen račun ki ga bo predhodno potrdil naročnikov skrbnik te
pogodbe plačal v roku 30 dni od uradnega datuma prejema računa na transakcijski račun
izvajalca številka SI56 odprt
pri
Na podlagi 32 Člena ZIPRS 1819 (Uradni list RS št 712017 132018 - ZJF-H) je plačilni rok
lahko krajši od 30 dni v kolikor dobavitelj s tem zagotovi nižjo pogodbeno vrednost
(2) Če je zadnji dan za plačilo dela prost dan se šteje da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji
delovni dan
V primeru nastopa s podizvajalcem ki zahteva neposredno plačilo se bo dodal še naslednji
odstavek
(3) Izvajalec pooblašča naročnika da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani
izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu Podizvajalec soglaša da naročnik namesto
34
izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca na transakcijski račun podizvajalca
številka SI56 odprt
pri
Izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca ki ga je predhodno
potrdil
Neposredna plačila podizvajalcem bodo izvršena v roku iz prvega odstavka tega člena
7 člen
Če naročnik zamudi s plačilom je izvajalec upravičen zahtevati zakonite zamudne obresti od
dneva zapadlosti računa v plačilo do dneva plačila
ČAS IZVAJANJA STORITEV
8 člen
(1) Zimska služba se bo predvidoma izvajala od novembra tekočega leta do marca prihodnje
leto Predvideno obdobje izvajanja zimske službe pa se bo tekom izvajanja okvirnega
sporazuma prilagajalo dejanskim vremenskim pogojem kar pomeni da predvideni pričetek in
konec izvajanja zimske službe nista fiksna
(2) Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s tem sporazumom prevzetih del takoj po
podpisu sporazuma
(3) Izvajalec se obvezuje da bo dela opravljal po dinamiki in navodilih naročnika oziroma
skladno z možnostjo zagotavljanja proračunskih sredstev Obseg in dinamika izvajanja del se
po odločitvi naročnika prilagaja razpoložljivim finančnim sredstvom in vremenskim razmeram
Zaradi spremenjenih vremenskih razmer lahko pogodbeni stranki v soglasju s pooblaščenim
predstavnikom naročnika določita trajanje zimske službe drugače
Začetek izvajanja vsakokratnega pluženja in posipavanja cest se uskladi s pooblaščenim
predstavnikom naročnika oz drugimi predstavniki imenovanimi s strani naročnika
OBVEZE NAROČNIKA IN IZVAJALCA
9 člen
Naročnik se obvezuje da bo
minus dal izvajalcu na razpolago vse potrebne informacije podatke in dokumente s katerimi
razpolaga in so vezani na izvedbo storitev po tem okvirnem sporazumu
minus sodeloval s pooblaščenim predstavnikom izvajalca
minus obveščal izvajalca ter koordiniral delo
minus plačeval naročene storitve v dogovorjenih rokih
10 člen
Izvajalec izjavlja da se je seznanil s predmetom tega okvirnega sporazuma pred oddajo
ponudbe in pred podpisom tega okvirnega sporazuma in se obvezuje da bo
35
minus izvajal storitve v skladu z vsemi veljavnimi predpisi Republike Slovenije in Evropske
unije ki urejajo predmet tega sporazuma ter načeli stroke in v skladu z zahtevami
naročnika
minus izvajal storitve po tem sporazumu strokovno brezhibno in kvalitetno ter v skladu z
dobrimi poslovnimi običaji
minus zagotavljal najvišjo kakovost storitev ne glede na čas in kraj izvajanja
minus pravočasno opozoril naročnika na vse nejasnosti iz vsebine oziroma obsega
obveznosti iz sporazuma
minus svoje naloge opravil brezhibno kvalitetno in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka
upoštevajoč predpise s tega področja
minus izvajal storitve po tem okvirnem sporazumu po pravilih stroke v skladu z navodili
naročnika in v dogovorjenih rokih
minus izvajal tudi izven normalnega delovnega časa ne da bi za to zahteval posebna denarna
nadomestila V kolikor bodo vremenske razmere terjale vključitev dodatnega kadra ga
bo izvajalec vključil v izvajanje zimske službe
minus se zavezuje da je seznanjen s predvidenim obsegom del kjer se bodo storitve izvajale
in se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za
delo nepopolnega inali neustreznega popisa območij ter se zavezuje da bo tovrstne
pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške ne da bi zaradi tega trpel čas in
kakovost storitev zimske službe
minus začetek izvajanja vsakokratnega pluženja in posipavanja cest se uskladi s
pooblaščenim predstavnikom naročnika oz drugimi predstavniki imenovanimi s strani
naročnika
minus da bo vodil dnevnik in evidenco tahografskih zapisov s potnimi nalogi za vse delovne
stroje ki to omogočajo in za vsa dela ki so se izvajala v skladu s tem sporazumom
prevzetimi deli ali na zahtevo naročnika namestil prenosne GPS naprave za
spremljanje vozil zimske službe z določitvijo statusa pluženja ali posipanja
minus da bo zagotavljal ustrezne tehnične zmogljivosti glede na obseg del ter bo dela izvajal
z ustrezno opremo glede na specifiko posamezne ceste
minus da bo naročniku predložil izvedbeni program zimske službe
minus da bodo dela izvajali strokovno usposobljeni delavci in da bo zagotovil strokovno
vodstvo izvajanja del ter lastno kontrolo
minus da bo v primeru poškodbe javnih cest pri opravljanju del iz tega sporazuma ki so
nastala po krivdi izvajalca le-te odpravil na svoje stroške v najkrajšem možnem času
minus omogočal ustrezen nadzor naročniku
11 člen
Če naročnik naroči storitev za katero izvajalec meni da bi bili kršeni predpisi ali povzročena
nesorazmerna škoda naročniku ali tretjemu lahko izvedbo odkloni ne da bi kršil določila
sporazuma vendar mora razlog za odklonitev dokazati oziroma izkazati obstoj in predstaviti
dejstva ki utemeljujejo odklonitev Če naročilo ne omogoča strokovno optimalne izvedbe
storitve ali pa zahteva rešitve ki niso v skladu s pravili stroke mora izvajalec naročnika na to
dejstvo opozoriti in mu svetovati primernejšo izvedbo vendar mora nalogo izpolniti kot mu je
bilo naročeno če naročnik pri tem vztraja
POOBLAŠČENE OSEBE
36
12 člen
(1) S strani naročnika je skrbnik tega okvirnega
sporazuma
(2) S strani izvajalca je skrbnik okvirnega
sporazuma ki je tudi odgovoren za izvedbo
storitev po tem okvirnem sporazumu
POGODBENA CENA
13 člen
(1) Vrednost posamezne storitve je razvidna iz predračuna ki je sestavni del tega sporazuma
V navedeni pogodbeni vrednosti so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del predvidenih
v popisu del vključno z vrednostjo vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih
del stroški za izdelavo zahtevane dokumentacije obratovalnimi stroški stroški za označitev
del v skladu z veljavnimi predpisi varnosti pri delu in vsi drugi stroški davki in morebitni popusti
tako da naročnika ne bremenijo kakršnikoli drugi stroški povezani s predmetom javnega
naročila V pogodbeno vrednost so tako vključeni vsi stroški dobave priprave in uporabe
potrebnega materiala z vsemi prenosi in transporti stroški deponije odvoza in morebitni drugi
stroški ki bi nastali v zvezi z deli ki so predmet sporazuma
Cene na enoto kot so razvidne iz predračuna so fiksne za prvo leto trajanja okvirnega
sporazuma nato pa se valorizirajo skladno s Pravilnikom o načinu valorizacije denarnih
obveznosti ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list
RS št 104) V primeru da indeks cen življenjskih potrebščin kumulativno preseže 4 (štiri
odstotke) vrednosti šteto od preteka enega leta od dneva sklenitve okvirnega sporazuma se
cene iz ponudbenega predračuna lahko uskladijo za največ 80 (osemdeset odstotkov)
povišanja indeksa cen življenjskih potrebščin
(2) Stranki sporazuma sta soglasni da so vsi stroški izvajalca vključeni v ceno Cena iz prvega
odstavka tega člena vsebuje vse dajatve stroške in davke razen DDV
JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI IZVAJALCA
14 člen
(1) Izvajalec mora najkasneje v 5-ih dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani
naročnika kot pogoj za veljavnost pogodbe naročniku izročiti bianco menico za dobro izvedbo
obveznosti iz okvirnega sporazuma v višini 10 od okvirne vrednosti sporazuma iz
predračuna (z DDV) v vrednosti EUR z menično izjavo s pooblastilom za
izpolnitev z veljavnostjo 30 dni po datumu poteka roka za izvedbo obveznosti po tej pogodbi
Naročnik po predhodnem obvestilu lahko unovči menico pod naslednjimi pogoji
bull če izvajalec del ne bo opravljal v skladu z zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo
javnega naročila
bull če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi kršitev ali zamude na strani izvajalca
bull če se na zahtevo naročnika v primernem roku ki ga določi naročnik pomanjkljivosti
ne odpravijo
37
bull če bo izvajalec kršil določbe veljavne zakonodaje v zvezi z varovanjem poslovnih
skrivnosti in zaupnosti podatkov
(2) Predložitev zavarovanja dobre izvedbe posla je pogoj za veljavnost te pogodbe
VIŠJA SILA
15 člen
(1) Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki ki nastopijo
neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob
sklepanju okvirnega sporazuma ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti
(2) Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v treh delovnih dneh po
nastanku le-te
(3) Nobena od strank sporazuma ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih
obveznosti iz razlogov ki so izven njenega nadzora
POSLOVNA SKRIVNOST
16 člen
(1) Stranki sporazuma soglašata da vsi podatki do katerih bi prišli z izvedbo tega okvirnega
sporazuma predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta da bosta vse podatke skrbno
varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvedbo tega okvirnega sporazuma
(2) Izvajalec se zavezuje da brez izrecne pisne naročnikove privolitve ne bo objavljal ali se
okoriščal z naročnikovimi poslovnimi skrivnostmi ali zaupnimi informacijami do katerih je imel
kot izvajalec dostop v času veljavnosti tega sporazuma ali po tem če so ta gradiva označena
z oznako interno oziroma zaupno
(3) Stranki sporazuma se zavezujeta da bosta na zahtevo nasprotne stranke vrnili vse
dokumente in njihove kopije pridobljene v okviru medsebojnega sodelovanja ki vsebujejo
podatke ki predstavljajo poslovno skrivnost
(4) Naročnik lahko od izvajalca zahteva polno odškodnino za vso škodo ki jo utrpi in ki izvira
iz objave ali okoriščanja z naročnikovimi poslovnimi skrivnostmi ali zaupnimi informacijami
POGODBENA KAZEN
17 člen
(1) V primeru da izvajalec zamuja z izvedbo storitev iz razlogov ki niso na strani naročnika
ter ne gre za opravičeno zamudo je dolžan plačati pogodbeno kazen v višini od
vrednosti sporazuma za vsak dan zamude vendar največ vrednosti sporazuma
(2) Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu pogodbene cene Stranki sporazuma soglašata
da naročnik ni dolžan sporočiti izvajalcu da si pridržuje pravico do pogodbene kazni če je
izvajalec zamujal z izvedbo storitev
(3) V primeru da zamuda ali napake pri izvedbi onemogočajo namen posla lahko naročnik
odstopi od okvirnega sporazuma in zahteva odškodnino
38
ODSTOP OD SPORAZUMA
18 člen
(1) Katerakoli od strank sporazuma lahko zaradi kršitev obveznosti s strani nasprotne stranke
če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu odstopi od okvirnega sporazuma brez
odpovednega roka V primeru odstopa sta stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz
tega sporazuma in nastalo škodo
(2) V vsakem primeru lahko vsaka od strank odstopi od okvirnega sporazuma s tem da glede
na razlog odstopa izbere za nasprotno stran primeren čas ter poravna vse stroške ki jih s tem
povzroči Vsaka stranka lahko prekine okvirni sporazum brez da bi navajala razloge s
trimesečnim odpovednim rokom
19 člen
Okvirni sporazum preneha veljati če je naročnik seznanjen da je pristojni državni organ ali
sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne okoljske ali socialne zakonodaje
s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
20 člen
Pogodbeni stranki se zavezujeta da
- ne bosta kršili dolžnostnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem
ali zasebnem sektorju ki ga določajo s strani države sprejeti zakonski in
podzakonski predpisi ter zapisani kodeksi ravnanja v poklicnih ali poslovnih
združenjih
- ne bosta dali oziroma obljubili kakršnegakoli darila ali plačila v denarju ali v kakem
drugem dragocenem predmetu posredno ali neposredno kateremu funkcionarju
uslužbencu ali drugemu zaposlenemu pri naročniku ali drugem državnem organu
(službi oddelku agenciji) oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične
stranke z namenom podkupovanja da bi tako napeljeval takega funkcionarja
uslužbenca ali drugega zaposlenega stranko ali kandidata k zlorabi svojega
položaja ali k vplivanju na zakon ali odločitev naročnika ali drugega pristojnega
organa tako da bi s tem pridobila obdržala ali usmerila posle k naročnikovemu
sopogodbeniku ali njegovemu izpolnitvenemu pomočniku zastopniku distributerju
ali drugi povezani pravni ali fizični osebi
- ne bosta omejevali oziroma vplivali na poslovanje izvajalca ali naročnika pri
poslovanju po predpisih o javnem naročanju
- ne bosta sklenili pogodbe pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene
stranke predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja
obljubi ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali sklenitev
posla pod ugodnejšimi pogoji ali za drugo ravnanje ali opustitev s katerim je organu
ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev
nedovoljene koristi predstavniku organa posredniku organa ali organizacije iz
javnega sektorja drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku zastopniku
posredniku
39
V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule je že veljavno sklenjena pogodba nična
Pogodba ki je veljavno sklenjena pod odložilnim ali razveznim pogojem ki v primeru
ugotovitve kršitve ali poskusa kršitve protikorupcijske klavzule še ni nastopil se šteje da ni
bila sklenjena
Na ničnost pogodbe se lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba in se ugotavlja pred stvarno
in krajevno pristojnim sodiščem v Republiki Sloveniji
REŠEVANJE SPOROV
21 člen
(1) Morebitne spore ki bi nastali v zvezi z izvajanjem tega sporazuma bosta pogodbeni stranki
skušali rešiti sporazumno
(2) Če spornega vprašanja ne bi mogli rešiti sporazumno lahko vsaka pogodbena stranka
sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v
KONČNE DOLOČBE
22 člen
(1) Okvirni sporazum je sklenjen z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank in velja
za čas veljavnosti kot je opredeljeno v okvirnem sporazumu
(2) Okvirni sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom ki ga sprejmeta in
podpišeta obe pogodbeni stranki Če katerakoli od določb sporazuma je ali postane
neveljavna to ne vpliva na ostale določbe sporazuma Neveljavna določba se nadomesti z
veljavno ki mora čimbolj ustrezati namenu ki ga je želela doseči neveljavna določba
(3) Okvirni sporazum je sklenjen z odložnim pogojem
- Izvajalec mora za izpolnitev pogoja predložiti v roku 5 (petih) dni po prejemu
sklenjene pogodbe garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (menico)
- Če izvajalec ne bo izpolnil zahtevanih obveznosti iz prvega odstavka tega člena te
pogodbe se šteje da pogodba ni bila sklenjena naročnik pa bo unovčil Garancijo za
resnost ponudbe (menico)
Ob izpolnitvi pogojev iz prve in druge točke pa pogodba učinkuje od dneva sklenitve pogodbe
Kot datum sklenitve pogodbe se šteje datum zadnjega podpisa pogodbenih strank
23 člen
Za urejanje razmerij ki niso izrecno določena s tem okvirnim sporazumom se uporabljajo
določila zakona ki ureja obligacijska razmerja in drugih veljavnih predpisov ki urejajo z
okvirnim sporazumom opredeljena medsebojna razmerja
24 člen
Okvirni sporazum je sestavljen v štirih (4) enakovrednih izvodih od katerih prejme vsaka
pogodbena stranka po dva (2) izvoda
Datum Datum
40
Naročnik Izvajalec
Občina Šentilj
mag Štefan Žvab župan
41
OBR-9
STANDARDNI OBRAZEC ZA ENOTNI EVROPSKI DOKUMENT V ZVEZI Z ODDAJO
JAVNEGA NAROČILA
Obrazec dobite na spletni strani naročnika wwwsentiljsi in ga izpolnite na Portalu javnih
naročil na povezavi httpwwwenarocanjesi_ESPD
Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte ki v
kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik sodelujoči ponudniki v primeru skupne
ponudbe gospodarski subjekti na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci)
Priporočila za izpolnjevanje ESPD obrazca Obrazec ESPD ki je objavljen pri tem javnem
naročilu na spletni strani wwwsentiljsi si naložite in shranite na svoj računalnik (v takšni obliki
kot je objavljen - xml) Nato odprite Portal javnih naročil zavihek ESPD (povezava
httpwwwenarocanjesi_ESPD) kjer pri vprašanju raquoKdo stelaquo izberete možnost raquoSem
gospodarski subjektlaquo Pri naslednjem koraku pripnete shranjeno datoteko xml ESPD ki ste si
jo pred tem naložili in shranili v vaš računalnik Potem nadaljujete z izpolnjevanjem obrazca
Ponudnik ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo naloži svoj ESPD v razdelek raquoESPD ndash
ponudniklaquo ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek raquoESPD ndash ostali sodelujočilaquo
Ponudnik ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo naloži nepodpisan ESPD v xml obliki in bo
podpisan hkrati s podpisom ponudbe
Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek raquoESPD ndash ostali sodelujočilaquo priloži podpisane ESPD
v pdf obliki ali v elektronski obliki podpisan xml
42
OBR-10
MENIČNA IZJAVA1
S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV ZA RESNOST PONUDBE
Ponudnik helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Zakoniti zastopnik oz pooblaščenec ponudnika helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
nepreklicno izjavljam da pooblaščam naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212
Šentilj v Slov goricah da lahko podpisano bianco menico ki je bila izročena kot
zavarovanje za resnost ponudbe za javno naročilo raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh
in javnih površinah v občini Šentilj za zimsko sezono 20182019 in 20192020laquo
objavljeno na Portalu JN pod št objave z dne skladno
z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbe za predmetno javno
naročilo brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek v višini
300000 EUR
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati
ko dospe v gotovini To pooblastilo preneha veljati z dnem 1 12 2018 oziroma z dnem
predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih del predmetnega naročila
Menični znesek se nakaže na račun naročnika št SI56 0131 8010 0009 155 odprt pri
UJP Ponudnik izjavlja da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje Menica
naj se izpolni s klavzulo raquoBREZ PROTESTAlaquo
Ponudnik hkrati POOBLAŠČAM naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
slov goricah da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take
menice
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz
naslednjih mojih računov
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
V primeru odprtja dodatnega računa ki ni zgoraj naveden izrecno dovoljujem izplačilo menice
in pooblaščam banko pri kateri je takšen račun odprt da izvede plačilo
Kraj in datum Podpis odgovorne osebe
Priloga bianco menica
1 Original menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev za resnost ponudbe in bianco menico mora ponudnik posredovati naročniku
po redni pošti najkasneje do dne in ure (ne glede na način vročitve) ki je določena kot datum in ura za oddajo ponudb
43
OBR-11
MENIČNA IZJAVA
S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV ZA DOBRO IZVEDBO DEL
Izvajalec helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Zakoniti zastopnik oz pooblaščenec izvajalca helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
nepreklicno izjavljam da pooblaščam naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212
Šentilj v Slov goricah da lahko podpisano bianco menico ki je bila izročena kot zavarovanje
za dobro izvedbo del po okviren sporazumu šthelliphelliphelliphelliphellip z dnehelliphelliphellipza javno naročilo
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip objavljeno na Portalu JN pod št objave z
dne skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in
ponudbe za predmetno javno naročilo brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih
delih za znesek v višini helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip EUR
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati
ko dospe v gotovini To pooblastilo preneha veljati 30 dan po roku za izpolnitev ponudnikovih
pogodbenih obveznosti
Menični znesek se nakaže na račun naročnika št SI56 0131 8010 0009 155 odprt pri
UJP Izvajalec izjavlja da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje Menica
naj se izpolni s klavzulo raquoBREZ PROTESTAlaquo
Izvajalec hkrati POOBLAŠČAM naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
Slov goricah da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take
menice
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz
naslednjih mojih računov
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
V primeru odprtja dodatnega računa ki ni zgoraj naveden izrecno dovoljujem izplačilo menice
in pooblaščam banko pri kateri je takšen račun odprt da izvede plačilo
Kraj in datum
Podpis odgovorne osebe
7
minus Izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-4)
minus Seznam tehničnih kapacitet (OBR-5)
minus Seznam kadra ponudnika (OBR-6)
minus Potrditev ogleda lokacije (OBR-7)
minus Vzorec okvirnega sporazuma (OBR-8)
minus ESPD (OBR-9)
minus Dokazila ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev iz 10 točke II poglavja te dokumentacije
(v kolikor ni vse razvidno iz ESPD)
minus Bianco menica z menično izjavo za resnost ponudbe (OBR-10)
minus Menična izjava za dobro izvedbo del (OBR-11)
Naročnik si pridržuje pravico preveriti resničnost vseh podatkov Če naročnik podatkov ne bo
mogel preveriti jih ne bo upošteval
3 Izpolnitev in priprava ponudbe
Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana s čitljivo pisavo ki se je
ne da izbrisati brez posebnih sredstev za brisanje Vsebine obrazcev izjav listin in
dokumentov ni dovoljeno spreminjati
Vse obrazce je treba izpolniti podpisati in žigosati
4 Listine v ponudbi
Starost dokumentov ne sme presegati roka kot ga določajo posamezne določbe te
dokumentacije V tistih primerih kjer starost dokumentov ni določena morajo le-ti izkazovati
pravno relevantno stanje ponudnika na dan določen za predložitev ponudb
5 Rok in način predložitev ponudbe
Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu
httpsejngovsieJN2 v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega
sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN PONUDNIKI (v
nadaljevanju Navodila za uporabo e-JN) ki je priloga razpisni dokumentaciji in objavljen na
spletnem naslovu httpsejngovsieJN2
Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu
httpsejngovsieJN2 v skladu z Navodili za uporabo e-JN Če je ponudnik že registriran v
informacijski sistem e-JN se v aplikacijo prijavi na istem naslovu
Za oddajo overitelja izdano digitalno potrdilo SIGEN-CA (wwwsigen-casi) POŠTAreg ponudb
je zahtevano eno od s strani kvalificiranega CA (postarcapostasi) HALCOM-CA
(wwwhalcomsi) AC NLB (wwwnlbsi)
Ponudba se šteje za pravočasno oddano če jo naročnik prejme preko sistema e-JN
httpsejngovsieJN2 najkasneje do 5 10 2018 do 1000 ure Za oddano ponudbo se šteje
ponudba ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom raquoODDANOlaquo
8
Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni Če ponudnik
v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne se šteje da ponudba ni bila oddana in
je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem
sistemu e-JN spremeni je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba
Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati
Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na
naslednji povezavi
httpsejngovsiponudbapagesaktualnoaktualno_javno_narocilo_podrobnoxhtmlzadevaI
d=4245
6 Popravljanje napak
Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb ali dodatkov razen tistih ki so potrebni za
popravilo ponudnikovih napak V takem primeru mora popravke parafirati oseba ali osebe ki
so podpisniki ponudbe
7 Dopustne dopolnitve ponudbe
Če bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija ki jo mora predložiti ponudnik
nepopolne ali napačne oziroma če bodo posamezni dokumenti manjkali bo naročnik zahteval
da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali jih dopolni popravi ali
pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo pod pogojem da je takšna zahteva popolnoma
skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti Naročnik od ponudnika zahteva
dopolnitev popravek spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le kadar določenega dejstva
ne more preveriti sam Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev popravek ali
pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente
ponudbe katerih obstoj pred iztekom roka določenega za predložitev ponudbe je mogoče
objektivno preveriti Če ponudnik ne bo predložil manjkajočega dokumenta ali ne bo dopolnil
popravil ali pojasnil ustrezne informacije ali dokumentacije bo naročnik ponudbo takega
ponudnika izločil
Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake če zaradi tega popravka ali
dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati
minus svoje cene brez DDV na enoto vrednosti postavke brez DDV skupne vrednosti
ponudbe brez DDV razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim
odstavkom 89 člena ZJN-3 in ponudbe v okviru meril
minus tistega dela ponudbe ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila
minus tistih elementov ponudbe ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev
njegove ponudbe glede na preostale ponudbe ki jih je naročnik prejel v postopku
javnega naročanja
Na glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti
računske napake ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb Pri tem se količina in cena
na enoto brez DDV ne smeta spreminjati Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi
da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s
strani naročnika lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako
9
da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin ki jih ponudi ponudnik izračuna vrednost
ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije Ne glede na prejšnji odstavek lahko
naročnik ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno
Ponudnik s podpisom soglasja na OBR-2A naročniku dovoljuje popravo računskih napak ki
jih bo ta morebiti odkril pri pregledu in ocenjevanju ponudb
8 Navedba zavajajočih podatkov
Naročnik bo Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku
minus v primeru da se bo pri naročniku pojavil utemeljen sum da je ponudnik v postopku
javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot
pravo v skladu z enajstim odstavkom 89 člena ZJN-3
minus če glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94 členom ZJN-3
9 Stroški priprave ponudbe
Ponudniki nosijo sami vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe vključno s
stroški prospektnega materiala katalogov če jih bo naročnik zahteval Naročnik v nobenem
primeru ne more biti odgovoren za morebitno škodo ki bi nastala zaradi teh stroškov brez
ozira na potek postopkov v zvezi z javnim naročilom in na končno izbiro ponudnika
10 Obvezni pogoji
Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z
oddajo javnega naročila Vrsta dokazila s katerim ponudnik izkaže izpolnjevanje zahtevanega
pogoja je navedena za vsakim zahtevanim pogojem
Naročnik namesto potrdil ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe sprejme kot predhodni
dokaz Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila ndash ESPD
Če država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja zahtevanih dokazil iz točk 1011 in
1012 in 1014 II poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali če ti ne
zajemajo vseh primerov iz točk 1011 1012 in 1014 II poglavja te dokumentacije v zvezi
z oddajo javnega naročila lahko ponudnik da zapriseženo izjavo Če ta v državi v kateri ima
ponudnik svoj sedež ni predvidena pa lahko ponudnik da izjavo določene osebe dano pred
pristojnim sodnim ali upravnim organom notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko
organizacijo v matični državi te osebe ali v državi v kateri ima ponudnik sedež
Naročnik lahko ponudnike kadar koli med postopkom pozove da predložijo vsa dokazila ali
del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD
Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika kateremu se je odločil oddati javno
naročilo zahteval da predloži najnovejša dokazila ki dokazujejo izpolnjevanje vseh pogojev
ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila Naročnik si
pridržuje pravico da pozove ponudnike da dopolnijo ali pojasnijo predložena potrdila
10
Podatke ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ne bo predložil dokazila sam
lahko naročnik namesto v uradni evidenci preveri v enotnem informacijskem sistemu če
ponudnik v tem sistemu naročnika izkazljivo potrdi
Ponudnik ni dolžan predložiti dokazil ali drugih listinskih dokazov če lahko naročnik potrdila
ali druge potrebne informacije pridobi brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne
baze podatkov katere koli države članice kakršne so nacionalni register javnih naročil
elektronski register podjetij elektronski sistem za shranjevanje dokumentov ali
predkvalifikacijski sistem Ponudnik prav tako ni dolžan predložiti dokazil če naročnik že ima
te dokumente zaradi prejšnjega oddanega javnega naročila ali sklenjenega okvirnega
sporazuma in so ti dokumenti še vedno veljavni oziroma izkazujejo navedbe v ESPD
Če lahko naročnik dokazila pridobi neposredno v bazi podatkov mora ESPD vsebovati tudi
informacije ki so potrebne v ta namen zlasti spletni naslov baze podatkov podatke za
identifikacijo če je to potrebno pa tudi soglasje da pridobi dokazilo naročnik
Naročnik bo ugotavljal sposobnost ponudnikov na osnovi izpolnjevanja naslednjih
pogojev
101 Osnovna sposobnost ponudnika
1011 Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika če bo pri
preverjanju v skladu s 77 79 in 80 členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen da je bila
ponudniku ali osebi ki je članica upravnega vodstvenega ali nadzornega organa tega
gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor
v njem izrečena pravnomočna sodba ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj ki so
opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS št 5012 ndash uradno prečiščeno besedilo in
5415 v nadaljnjem besedilu KZ-1)
minus terorizem (108 člen KZ-1)
minus financiranje terorizma (109 člen KZ-1)
minus ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110 člen KZ-1)
minus novačenje in usposabljanje za terorizem (111 člen KZ-1)
minus spravljanje v suženjsko razmerje (112 člen KZ-1)
minus trgovina z ljudmi (113 člen KZ-1)
minus sprejemanje podkupnine pri volitvah (157 člen KZ-1)
minus kršitev temeljnih pravic delavcev (196 člen KZ-1)
minus goljufija (211 člen KZ-1)
minus protipravno omejevanje konkurence (225 člen KZ-1)
minus povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226 člen KZ-1)
minus oškodovanje upnikov (227 člen KZ-1)
minus poslovna goljufija (228 člen KZ-1)
minus goljufija na škodo Evropske unije (229 člen KZ-1)
minus preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230 člen KZ-1)
minus preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231 člen KZ-1)
minus preslepitev kupcev (232 člen KZ-1)
minus neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233 člen KZ-1)
minus neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234 člen KZ-1)
minus ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235 člen KZ-1)
11
minus izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236 člen KZ-1)
minus zloraba informacijskega sistema (237 člen KZ-1)
minus zloraba notranje informacije (238 člen KZ-1)
minus zloraba trga finančnih instrumentov (239 člen KZ-1)
minus zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240 člen KZ-1)
minus nedovoljeno sprejemanje daril (241 člen KZ-1)
minus nedovoljeno dajanje daril (242 člen KZ-1)
minus ponarejanje denarja (243 člen KZ-1)
minus ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244 člen KZ-
1)
minus pranje denarja (245 člen KZ-1)
minus zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246 člen KZ-1)
minus uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247 člen KZ-1)
minus izdelava pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248 člen KZ-1)
minus davčna zatajitev (249 člen KZ-1)
minus tihotapstvo (250 člen KZ-1)
minus zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257 člen KZ-1)
minus oškodovanje javnih sredstev (257a člen KZ-1)
minus izdaja tajnih podatkov (260 člen KZ-1)
minus jemanje podkupnine (261 člen KZ-1)
minus dajanje podkupnine (262 člen KZ-1)
minus sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263 člen KZ-1)
minus dajanje daril za nezakonito posredovanje (264 člen KZ-1)
minus hudodelsko združevanje (294 člen KZ-1)
Dokazilo Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila ndash ESPD
1012 Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika če bo pri
preverjanju v skladu s 77 79 in 80 členom ZJN-3 ugotovil da ponudnik ne izpolnjuje
obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom ki ureja
finančno upravo ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države v kateri ima sedež ali
predpisi države naročnika če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje
ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več Šteje se da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz
prejšnjega stavka tudi če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih
odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje
ponudbe
Dokazilo Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila ndash ESPD
1013 Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika če je ta na dan ko
poteče rok za oddajo ponudb izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v
evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami
Dokazilo Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila ndash ESPD
1014 Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika če mu je bila v zadnjih
treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa
12
Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi
prekrška v zvezi s plačilom za delo
Dokazilo Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila ndash ESPD
102 Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti
Ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov ki se vodijo v državi
članici v kateri ima ponudnik sedež
Dokazilo Izpis iz ustreznega poklicnega ali poslovnega registra v kolikor ponudnik ne
predloži si naročnik pridobi sam
103 Strokovna sposobnost
Naročnik bo ponudniku priznal strokovno sposobnost če bo predložil (navedel) najmanj štiri
(4) reference različnih naročnikov opisano in navedeno tako kot je zahtevano v obrazcu
OBR-3 V primeru da ponudnik ne bo predložil vsaj štiri (4) pravilne reference bo njegova
ponudba izločena iz nadaljnjega postopka izbire najugodnejšega ponudnika Pravilna
referenca je referenca posameznega naročnika ki izkazuje kvalitetno in pravočasno izvedene
storitve izvajanja zimske službe na občinskih cestah v minimalni dolžini 50 km v obdobju
zadnjih treh (3) let pred oddajo ponudbe
Dokazilo Ustrezne reference iz prejšnjih naročil ndash izpolnjen obrazec OBR-3 OBR-3A
104 Tehnična usposobljenost
Ponudnik mora razpolagati (op v lasti ali najemu) z zadostnimi tehničnimi kapacitetami za
priznanje tehnične usposobljenosti in sicer sz
- eno (1) vzdrževalno enoto (objektom) s skladišči in silosi za posipne materiale (pesek
sol) ter upravnimi prostori za izvajanje organizacije del in dežurstva zimske službe
- desetimi (10) traktorji za pluženje posipavanje
- desetimi (10) snežnimi plugi za traktorje
- desetimi (10) posipalci za traktorje
- enim (1) snežnim reskarjem
- enim (1) poltovornim vozilom za izvajanje pregledne službe
- eno (1) pometalno napravo za čiščenje peska ob koncu zimske sezone
- enim (1) rovokopačem opremljenim s čelnim nakladačem
- enim (1) tovornim vozilom kiper 8-10 t
- enim (1) tovornim vozilom kiper 10-12 t
- enim (1) posipalcem avtomatski kot npr Igloo ali podobno za poltovorno vozilo
Oddaljenost vseh tehničnih kapacitet je lahko največ 30 km od sedeža naročnika
Vsa vozila s katerimi se izvaja zimska služba morajo biti opremljena z GPS napravo ponudnik
pa mora razpolagati z ustrezno programsko opremo za vodenje evidenc ur in dejanskega
stanja na terenu ki mora biti kadarkoli na vpogled naročniku
Dokazilo Izpolnjen obrazec OBR ndash 5
13
Naročnik bo skladno s 77 členom ZJN-3 pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila
preveril izpolnjevanje tega pogoja v kolikor bo podvomil v resničnost
105 Kadrovska usposobljenost
Ponudnik mora razpolagati z ustrezno usposobljenim kadrom (op v delovnem ali drugem
pogodbenem razmerju) in sicer najmanj sz
- enim (1) odgovornim vodjem del oziroma odgovornim vodjem zimske službe ki ima
pridobljeno najmanj 6 stopnjo izobrazbe gradbene smeri najmanj 5 let delovnih
izkušenj pri vodenju zimske službe in opravljen strokovni izpit
- enim (1) strokovno tehničnim kadrom za organizacijo del dežurstvo v zimski službi
izvajanje administrativno tehničnih nalog ki ima pridobljeno najmanj 5 stopnjo
izobrazbe
- enim (1) delovodjem ali skupinovodjem za izvajanje dežurstva v zimski službi ki ima
pridobljeno najmanj 4 stopnjo izobrazbe
- enim (1) preglednikom ki ima pridobljeno najmanj 3 stopnjo izobrazbe in nacionalno
poklicno kvalifikacijo (NPK) za cestnega preglednika
- desetimi (10) voznikistrojniki ki imajo opravljen izpit iz težke gradbene mehanizacije
(TGM)
Dokazilo Izpolnjen obrazec OBR-6 kopije pogodb o zaposlitvi podjemnih pogodb dokazil o
izobrazbi NPK za cestnega preglednika izpit TGM in strokovnih izpitih oz druga ustrezna
dokazila
106 Dobava posipnega materiala
Ponudnik mora ves čas izvajanja pogodbe nemoteno zagotavljati dobavo posipnega materiala
t j soli peska in mešanice soli in peska potrebnega za izvajanje zimskega vzdrževanja cest
vse v skladu s predhodnim dogovorom z naročnikom
Dokazilo Izpolnjen obrazec OBR ndash 4
Naročnik bo skladno s 77 členom ZJN-3 pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila
preveril izpolnjevanje tega pogoja v kolikor bo podvomil v resničnost Ponudnik mora na poziv
naročnika predložiti dokazilo (npr pogodbo o dobavi)
107 Odzivni čas
Ponudnik mora zagotavljati odzivni čas in sicer 30 minut po petih centimetrih zapadlega
snega
Dokazilo Izpolnjen obrazec OBR ndash 4
14
108 Zavarovanje odgovornosti za škodo
Ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost za škodo v skladu s 14 členom Gradbenega
zakona (Uradni list RS št 612017) ki mora vključevati odgovornost za škodo ki bi nastala
naročniku ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in mora kriti škodo zaradi
malomarnosti napake in opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih Višina letne vsote
določene v zavarovalni polici mora biti najmanj 5000000 EUR
Dokazilo Kopija veljavne zavarovalne police
109 Obvezen ogled terena
Ponudnik si mora pred oddajo ponudbe pogledati lokacijo predmeta javnega naročila
Za termin ogleda se dogovori s kontaktno osebo Vojko Titan na vojkotitansentiljsi ali
obcinasentiljsi Zbirno mesto je na sedežu občine Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
Slovenskih goricah
Ponudnik mora po končanem ogledu naročniku v podpis in žigosanje predložiti potrdilo o
ogledu lokacije katero predloži v svoji ponudbi kot pogoj za dopustnost ponudbe
Ogled opravi ponudnik na lastno odgovornost in lastne stroške s predstavnikom naročnika
Ogled se opravlja v delovnem času naročnika od dneva objave javnega naročila do vključno
dne 3102018
Dokazilo Potrjen obrazec OBR - 7 s strani naročnika
11 Izločitev ponudbe
Naročnik bo izločil
minus nepravočasne ponudbe
minus ponudbe ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtev iz točke 2 in 10 II poglavja teh navodil
minus ponudbo ki ne bo ustrezala vsem tehničnim zahtevam
Naročnik iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključi ponudnika če se izkaže
da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena
dejanja v enem od položajev iz točk 1011 1012 1013 in 1014 točke 101 II poglavja
te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila Naročnik pa lahko kadar koli v postopku
izključi ponudnika če se izkaže da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt
glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz šestega odstavka 75 člena
ZJN-3
Ponudnik ki je v enem od položajev iz točke 1011 točke 101 II poglavja te dokumentacije
v zvezi z oddajo javnega naročila lahko naročniku predloži dokaze da je sprejel zadostne
ukrepe s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev Za
zadostne ukrepe šteje plačilo ali zaveza plačati nadomestilo za vso škodo povzročeno s
kaznivim dejanjem ali kršitvijo aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno
razjasnitev dejstev in okoliščin ter sprejetje konkretnih tehničnih organizacijskih in kadrovskih
15
ukrepov ustreznih za preprečitev nadaljnjih kaznivih dejanj ali kršitev To ne velja za
ponudnika ki je bil iz sodelovanja v postopkih javnega naročanja ali postopkih za podelitev
koncesije izključen na podlagi pravnomočne sodbe ali odločbe o prekršku ki učinkuje v
Republiki Sloveniji
12 Ponudbena cena
Ponudnik mora v ponudbi navesti skupno končno ceno v EUR Končna cena mora vsebovati
vse stroške popuste in rabate Ponudbena cena mora imeti stopnjo in vrednost DDV-ja
posebej izkazano
Cena mora biti fiksna v času trajanja okvirnega sporazuma
13 Merila
Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba ndash najnižja
skupna cena
14 Neobičajno nizka ponudba
Če bo naročnik menil da je pri določenem naročilu glede na njegove zahteve ponudba
neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve
naročila bo naročnik preveril ali je neobičajno nizka in od ponudnika zahteval da pojasni ceno
ali stroške v ponudbi
Naročnik bo preveril ali je ponudba neobičajno nizka tudi če je vrednost ponudbe za več kot
50 odstotkov nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20 odstotkov
nižja od naslednje uvrščene ponudbe vendar le če je prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe
Kadar naročnik v postopku javnega naročanja preveri dopustnost vseh ponudb v skladu s
prejšnjim stavkom preveri ali je ponudba neobičajno nizka glede na dopustne ponudbe
Preden naročnik izloči neobičajno nizko ponudbo mora od ponudnika v skladu s 86 členom
ZJN-3 pisno zahtevati podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe za katere meni
da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb
Naročnik bo ocenil pojasnila tako da se bo posvetoval s ponudnikom Ponudbo bo zavrnil le
če predložena dokazila zadostno ne pojasnijo nizke ravni predlagane cene ali stroškov pri
čemer se upoštevajo elementi iz prejšnjega odstavka
Če bo naročnik ugotovil da je ponudba neobičajno nizka ker ni skladna z veljavnimi
obveznostmi iz drugega odstavka 3 člena ZJN-3 jo bo naročnik zavrnil
15 Podatki o lastniški strukturi
Izbrani ponudnik mora v roku osmih dni od prejema naročnikovega poziva posredovati podatke
o
minus svojih ustanoviteljih družbenikih delničarjih komanditistih ali drugih lastnikih in
podatke o lastniških deležih navedenih oseb
16
minus gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona ki ureja gospodarske
družbe šteje da so z njim povezane družbe
16 Veljavnost ponudbe
Ponudba mora veljati do dne 1 4 2020
19 Variantne ponudbe
Variantne ponudbe ne bodo upoštevane
20 Finančna zavarovanja
Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika naročniku predložiti
spodaj zahtevana zavarovanja ki morajo biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv
Uporabljena valuta mora biti enaka valuti javnega naročila
201 Zavarovanje za resnost ponudbe
Ponudnik mora v ponudbi predložiti bianco menico za resnost ponudbe v višini 300000 EUR
ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev Veljavnost finančnega zavarovanja za resnost
ponudbe mora veljati do 1122018 oziroma ne sme poteči pred rokom za predložitev
finančnega zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti okvirnega sporazuma Original menično
izjavo s pooblastilom za izpolnitev za resnost ponudbe in bianco menico mora ponudnik
posredovati naročniku po redni pošti najkasneje do dne in ure (ne glede na način vročitve) ki
je določena kot datum in ura za oddajo ponudb
Naročnik bo unovčil menico za resnost ponudbe
minus če ponudnik ponudbo umakne po poteku roka za predložitev ponudb
minus če ponudnik ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove
ponudbe
- ne izpolni ali zavrne sklenitev okvirnega sporazuma ali
- ne predloži ali zavrne predložitev garancije za dobro izvedbo
obveznosti okvirnega sporazuma (menico)
202 Zavarovanje za dobro izvedbo del
Ponudnik ki mu bo dodeljena izvedba javnega naročila mora naročniku najkasneje pet (5) dni
od sklenitve okvirnega sporazuma predložiti bianco menico za dobro izvedbo del v višini 10
vrednosti okvirnega sporazuma z vključenim DDV ter menično izjavo s pooblastilom za
izpolnitev Rok veljavnosti finančnega zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti okvirnega
sporazuma z veljavnostjo za celoten čas trajanja okvirnega sporazuma podaljšano za
dodatnih 30 dni po izteku okvirnega sporazuma
Naročnik bo unovčil garancijo za dobro izvedbo obveznosti okvirnega sporazuma v primeru
minus da obveznosti po okvirnem sporazumu ne bodo pravočasno in pravilno izvajane
oziroma jih bo izvajalec enostransko prenehal izvajati in
minus prekinitve okvirnega sporazuma po krivdi izvajalca
17
Če ponudnik ne predloži zahtevane garancije za dobro izvedbo posla ali če predloži drugo
vrsto finančnega zavarovanja kot je zahtevano v tej razpisni dokumentaciji se šteje da je
ponudnik umaknil oziroma spremenil ponudbo v času njene veljavnosti navedene v ponudbi
III JAVNO ODPIRANJE PONUDB
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 5 10 2018 in
se bo začelo ob 1030 uri na spletnem naslovu httpsejngovsieJN2
Odpiranje poteka tako da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri ki je določena za javno
odpiranje ponudb prikaže podatke o ponudniku o variantah če so bile zahtevane oziroma
dovoljene ter omogoči dostop do pdf dokumenta ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod
razdelek raquoPredračunlaquo Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut Ponudniki
ki so oddali ponudbe imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku
raquoZapisnik o odpiranju ponudblaquo
IV PREGLED PONUDB
Naročnik bo ponudbe najprej razvrstil po merilih nato pa jih bo preveril z vidika ustreznosti
zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila
Za ponudnika ki bo po merilih najugodnejši bo naročnik preveril ali obstajajo razlogi za
izključitev najugodnejšega ponudnika in ali ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje
V POGAJANJA
Naročnik ne bo izvedel pogajanj
VI OKVIRNI SPORAZUM
Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil okvirni sporazum v skladu z določbami vzorca
okvirnega sporazuma iz OBR-8
Okvirni sporazum je treba podpisati v roku 5 dni od prejema naročnikovega poziva k podpisu
okvirnega sporazuma
VI PRAVNO VARSTVO
Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z
določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS št 4311
in spremembe v nadaljevanju ZPVPJN) po postopku in na način kot ga določa zakon
Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah
postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika razen če zakon ki ureja
oddajo javnih naročil ali ZPVPJN ne določa drugače Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži
aktivno legitimirana oseba kot jo določa 14 člen ZPVPJN
18
Zahtevek za revizijo mora vsebovati
1 ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu vlagatelj) ter kontaktno
osebo
2 ime naročnika
3 oznako javnega naročila
4 predmet javnega naročila
5 očitane kršitve
6 dejstva in dokaze s katerimi se kršitve dokazujejo
7 pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku če vlagatelj
nastopa s pooblaščencem
8 navedbo ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz
evropskih sredstev in iz katerega sklada
Vlagatelj mora v skladu s prvo alinejo prvega odstavka 71 člena ZPVPJN zahtevku za revizijo
priložiti potrdilo o plačilu takse v višini 200000 EUR
Takso je potrebno vplačati na podračun odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za
predrevizijski in revizijski postopek številka 01100-1000358802 ndash izvrševanje proračuna RS
Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje
sklicevanja na številko odobritve 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št objave
javnega naročila oznaka L pa pomeni označbo leta V kolikor je št objave javnega naročila
krajša od šestih znakov se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0)
Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku po pošti priporočeno ali
priporočano s povratnico Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati
ministrstvu pristojnemu za javna naročila
Zahtevek za revizijo ki se nanaša na vsebino objave ali dokumentacijo v zvezi z oddajo
javnega naročila se razen v primeru iz četrtega odstavka 25 člena ZPVPJN vloži v desetih
delovnih dneh od dneva
minus objave obvestila o javnem naročilu ali
minus obvestila o dodatnih informacijah informacijah o nedokončanem postopku ali
popravku če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za
izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno
objavljenega obvestila o naročilu ali
minus prejema povabila k oddaji ponudb
Če naročnik ugotovi da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno
legitimirana oseba iz 14 člena ZPVPJN da vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 15 člena
ZPVPJN ni predložil potrdila o plačilu takse ali da ni bila plačana ustrezna taksa ga najpozneje
v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže
mag Štefan Žvab
župan Občine Šentilj
19
OBR-1
PONUDNIK helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
PONUDBA
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski
sezoni 20182019 in 20192020laquo
Naziv oz popolna firma
ponudnika
Sedež ponudnika
Odgovornae osebae oziroma
zakoniti zastopnik(i) (podpisnik(i)
okvirnega sporazuma)
Kontaktna oseba
Telefon
Telefaks
Elektronski naslov
Številka transakcijskega računa
ponudnika (IBAN) pri banki
Matična številka
Identifikacijska številka za DDV
Pristojni davčni urad
Nastopanje s podizvajalci DA NE
Kraj in datum
Žig in podpis ponudnika
20
OBR-1A
PODIZVAJALEC
PONUDBA
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski
sezoni 20182019 in 20192020laquo
PODATKI O PODIZVAJALCU
Naziv oz popolna firma
ponudnika - podizvajalca
Sedež ponudnika - podizvajalca
Odgovornae osebae oziroma
zakoniti zastopnik(i)
(podpisnik(i) okvirnega
sporazuma)
Kontaktna oseba
Telefon
Telefaks
Elektronski naslov
Številka transakcijskega računa
ponudnika (IBAN)
Matična številka
Identifikacijska številka za DDV
Pristojni davčni urad
Del izvedbe javnega naročila ki ga bo izvedel podizvajalec
Opis dela izvedbe naročila ki ga
bo izvedel podizvajalec
Količina
Kraj izvedbe
Kraj in datum
Žig in podpis podizvajalca
21
OBR-2
PONUDNIK helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
PREDRAČUN ŠT helliphelliphelliphellip
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski
sezoni 20182019 in 20192020laquo
Storitev Enota
Ocenjena
količina
Cena brez
DDV v
EURenoto
Skupaj cena
brez DDV v
EUR
Stopnja
DDV v
Znesek DDV
v EUR
Cena z DDV
v EUR
Dežurstvo Ura 650
Postavitev kolov -
leseni Kom
200
Odstranjevanje
kolov lesenih Kom
200
DELAVCI
Preglednik Ura 200
Voznikstrojnik Ura 1800
VOZILA
Tovorno vozilo 8-
10 t Ura
200
Tovorno vozilo 10-
12 t Ura
300
Pregledniško
vozilo Ura
50
STROJI
Rovokopač Ura 100
Traktor do 90 KM Ura 200
Traktor nad 90 KM Ura 1000
Posipalec za
traktorndash vlečni
(obr ure)
Ura
1000
Snežni plug (obr
ure) Ura
600
Snežni rezkar
(obr ure) Ura
20
22
Veljavnost ponudbe do 1 4 2020
Ponudnik helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
izjavljam da sem seznanjen in se v celoti strinjam z navodili in pogoji ki so navedeni v tej
dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in bom pri izvajanju storitev zimske službe
upošteval reakcijski oz odzivni čas v trajanju največ 30 minut od poziva pooblaščenega
predstavnika naročnika
Kraj in datum Žig in podpis ponudnika
Ponudnik v sistemu e-JN predračun naloži v razdelek raquoPredračunlaquo v pdf datoteki
Posipalec
avtomatski (npr
Igloo-obrure)
Ura
50
Pometalna
naprava za
čiščenje ceste
(obrure)
Ura
100
MATERIAL
Snežni koli 2 m
leseni kom
200
Agregat za
posipanje (2-4
mm) s
transportom do
vzdrževalne enote
m3
300
Agregat za
posipanje (8-16
mm) s
transportom do
vzdrževalne enote
m3
60
NaCl garnulacije
0-4 (0-2) mm za
odprta skladišča s
transportom do
vzdrževalne enote
t
170
NaCl garnulacije
0-4 (0-2) mm v
vrečah 25 kg s
transportom do
sedeža naročnika
t
3
SKUPAJ
23
OBR-2A
PISNO SOGLASJE PONUDNIKA
za odpravo računskih napak v skladu s 7 odstavkom 89 člena ZJN-3
Ponudnik helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
s podpisom te izjave dajem naročniku soglasje da popravi računske napake ki jih odkrije pri
pregledu in ocenjevanju ponudb Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta
spreminjati Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi da je prišlo do računske napake
zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika lahko naročnik
popravi računsko napako tako da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin ki jih
ponudi ponudnik izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije
Naročnik lahko napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno
Kraj in datum
Žig in podpis ponudnika
24
OBR-3
PONUDNIK helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
REFERENCE - SEZNAM NAJVAŽNEJŠIH STORITEV ZIMSKE SLUŽBE V ZADNJIH
TREH LETIH PRED ODDAJO PONUDBE
Navodilo za izpolnjevanje OBR- 3
1 Ponudniki izpolnijo obrazec z izvedbo zimske službe na občinskih cestah v dolžini
minimalno 50 km za posamezno referenco
2 Ponudniki z žigom in podpisom jamčijo da so navedeni podatki (reference) točne in resnični
V primeru da bo naročnik ugotovil da je ponudnik navajal neresnične in zavajajoče podatke
(reference) bo brez predhodnega obvestila ponudnika predlagal za vpis v javni seznam
ponudnikov z negativnimi referencami V primeru če naročnik tega javnega naročila
NAROČNIK
(naziv naslov odgovorna
oseba naročnika telefon)
Izvedbe zimske
službe (dolžina
cest v km)
Vrednost del
v EUR z DDV Leto
izvedbe
25
ugotovi da določene navedene reference referenčni naročnik preteklega javnega naročila ne
priznava bo takšna referenca izločena
3 Ponudnik na tem obrazcu navede najmanj štiri (4) reference različnega naročnika
4 Naročnik bo ponudniku priznal le reference za izvajanja zimske službe na občinskih cestah
Naročnik nebo priznal reference zimske službe državnih cest
5 Naročnik bo ponudniku priznal le reference zaključene od vključno leta 2015 naprej
Kraj in datum
Žig in podpis ponudnika
Opomba V primeru da bo naročnik podvomil v resničnost navedb bo ustreznost in resničnost
referenc preveril
26
OBR-3A
POTRDILO NAROČNIKA
(priloga k OBR-3)
Naročnikhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Vrsta storitev helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Potrjujemo da je izvajalec
od helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip do helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (navesti datum)
za nas izvajal storitve zimske službe občinskih cest po pogodbi šthelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip z
dnehelliphelliphelliphelliphelliphellip v dolžini helliphelliphelliphellip km in sicer kot
glavni izvajalec podizvajalec
(ustrezno obkrožiti)
Storitve je opravljal pravočasno in kvalitetno
Odgovorna oseba naročnika pri katerem se lahko dobijo dodatne informacije
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip tel št helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip e-
naslov helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
To potrdilo je izdano na prošnjo ponudnika za prilogo ponudbi kot priporočilo za priznanje
referenc
Kraj in datum
Žig in podpis naročnika
Navodilo za izpolnjevanje OBR-3A
1 Po potrebi naj ponudnik obrazec kopira
2 OBR-3A raquopotrdilo naročnikalaquo
27
OBR-4
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV
S podpisom te izjave ponudnik
______________________________________________________________ izjavljamo da
izpolnjujemo vse pogoje v skladu z zakonom in razpisno dokumentacijo na javni razpis
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski
sezoni 20182019 in 20192020laquo in sicer izjavljamo
Da bomo ves čas izvajanja pogodbe nemoteno zagotavljati dobavo posipnega materiala
potrebnega za izvajanje zimskega vzdrževanja javnih poti in javnih površin
Da bomo upoštevali dogovorjen reakcijski čas največ 30 minut
Da bo ponudnik imel dežurno in pregledniško službo
Da je oddaljenost vseh tehničnih kapacitet je največ 30 km od sedeža naročnika
Da so vsa vozila s katerimi se pluži in posipava opremljena z GPS napravo ter ponudnik
razpolaga s programsko opremo da lahko naročniku dokazuje opravljanje del in število ur
Da razpolagamo z ustreznim kadrom in tehnični opremo za izvedbo predmeta javnega
naročila ki je zahtevana in je navedena na posebnih obrazcih
Da bomo dela izvedli v skladu pravili stroke in navodili naročnika
Da bomo pri izvedbi javnega naročila upošteval obveznosti ki izhajajo iz predpisov o varstvu
zaposlenih in ureditvi delovnih pogojev
Da imamo zavarovano odgovornost za predmet javnega naročila skladno s Navodili
ponudnikom iz razpisne dokumentacije
Da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila
Ta izjava je sestavni del ponudbe s katero se prijavljamo na predmetno javno naročilo
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo da so zgoraj navedeni podatki točni in
resnični
Naročnik si pridružuje pravico da lahko skladno s 77 členom ZJN-3 pred izdajo odločitve o
oddaji javnega naročila o izvedbi javnega naročila preveril izpolnjevanje vseh pogojev katerih
izpolnjevanje ponudnik s podpisom te izjave izkazuje v kolikor bo naročnik podvomil v
resničnost izjave Ponudnik se zavezuje da bo na poziv naročnika predložil zahtevana
dokazila
Kraj in datum (žig) Podpis odgovorne osebe ponudnika
28
OBR-5
SEZNAM TEHNIČNIH KAPACITET
Za izvedbo predmeta javnega naročila raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih
površinah v občini Šentilj za zimski sezoni 20182019 in 20192020laquo razpolagamo najmanj
s sledečo opremo
Zap
št
Tehnična kapaciteta oprema (znamka
model naslov ipdhellip)
Datum
nazadnje
opravljenega
tehničnega
pregleda letnik
izdelave
Podlaga za
razpolaganje
(lastništvo najem
ipd)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
29
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Po potrebi se obrazec kopira
Naročnik si pridružuje pravico da bo skladno s 77 členom ZJN-3 pred izdajo odločitve o oddaji
javnega naročila o izvedbi javnega naročila preveril izpolnjevanje vseh pogojev katerih
izpolnjevanje ponudnik s podpisom te izjave izkazuje v kolikor bo podvomil v resničnost
Ponudnik se zavezuje da bo na podlagi naročnikovega poziva predložil zahtevana dokazila
Kraj in datum Žig in podpis ponudnika
30
OBR-6
SEZNAM KADRA PONUDNIKA
Pri izvedbi predmeta javnega naročila raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih
površinah v občini Šentilj za zimski sezoni 20182019 in 20192020laquo bo sodeloval
naslednji kader
Zap
št
Ime in priimek
delavca
Izobrazba strokovni
izpiti
Razmerje do
ponudnika
(zaposlen
pogodbenihellip)
Delo v okviru
predmeta javnega
naročila
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Po potrebi se obrazec kopira
Kraj in datum Žig in podpis ponudnika
31
OBR-7
POTRDILO O OGLEDU LOKACIJE
Pooblaščena oseba ponudnika ______________________________________________
(naziv ponudnika) ______________________________ (ime in priimek) se je udeležila
organiziranega obveznega ogleda cest za potrebe izdelave ponudbe za javno naročilo
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski sezoni
20182019 in 20192020laquo z oznako _____________________ dne _____________ ob
_____uri
Izpolni naročnik po opravljenem ogledu
Podpis predstavnika
naročnika
Žig naročnika Kraj in datum
Izpolni ponudnik in obvezno priloži k ponudbeni dokumentaciji
Podpis ponudnika Žig ponudnika Kraj in datum
32
OBR-8
OBČINA ŠENTILJ Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v Slov goricah matična številka
5884209000 davčna številka SI 38253283 ki jo zastopa župan mag Štefan Žvab (v
nadaljevanju naročnik)
in
(naziv in naslov izvajalca)
matična številka davčna številka ki ga
zastopa (v nadaljevanju izvajalec)
se dogovorita in skleneta naslednji
OKVIRNI SPORAZUM
za izvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za
zimski sezoni 20182019 in 20192020
UVODNE DOLOČBE
1 člen
Naročnik in izvajalec ugotavljata da
minus je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila
za objavljen na Portalu javnih
naročil pod št objave z dne v skladu
s členom Zakona o javnem (Uradni list RS št 912015 v nadaljevanju ZJN-
3) z namenom sklenitve okvirnega sporazuma v skladu s točko b) sedmega odstavka
48 člena ZJN-3
minus je naročnik na podlagi javnega naročila iz prve alineje in prejetih ponudb z Odločitvijo
o oddaji javnega naročila številka z dne izbral
enega ponudnika
minus da je izvajalec strokovno in tehnično sposoben izvesti naročilo po tem sporazumu
2 člen
S tem sporazumom se naročnik in izvajalec dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvajanja
javnega naročila iz prejšnjega člena
PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA
3 člen
(1) Predmet javnega naročila je kot je
razvidno iz seznama javnih poti in javnih površin ki so sestavni del tega sporazuma Stranki
tega okvirnega sporazuma ugotavljata da naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej
določiti potreb po storitvah ki so predmet tega okvirnega sporazuma in bo storitve časovno in
količinsko naročal glede na dejanske potrebe po cenah ki bodo podane v ponudbi
33
(2) Izvajalec se zavezuje za naročnika opravil storitve ki so predmet naročila naročnik pa mu
bo za to plačal dogovorjeno ceno
(3) Naročnikove zahteve ter specifikacije se lahko v soglasju z izvajalcem med samim
trajanjem okvirnega sporazuma tudi spremenijo dopolnijo ali razširijo pri čemer pa izvajalec
v nobenem primeru ni upravičen do povračila kakršnih koli stroškov ki bi jih spremenjene
zahteve morebiti povzročile
(4) Ponudba in dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila katere del so tudi tehnične
specifikacije naročila sta sestavni del tega sporazuma
4 člen
Ta sporazum se sklepa za obdobje od predvidoma 1112018 oziroma od podpisa okvirnega
sporazuma do 3042020
PLAČILNI POGOJI
5 člen
(1) Opravljena dela po tem sporazumu bo izvajalec obračunal po dejansko izvršenih količinah
dokumentiranih v dnevniku evidenci tahografskih zapisov oziroma GPS podatkih potrjenih s
strani pooblaščenega predstavnika naročnika
(2) Storitev je uspešno opravljena ko naročnik potrdi pisno poročilo o opravljenih storitvah ki
ga pripravi izvajalec po vsakem opravljenem naročilu Obračunavanje del bo izvajalec opravil
z izstavitvijo mesečnega računa po opravljenem delu Pri izstavitvi mesečnega računa se mora
izvajalec sklicevati na številko pogodbe
Izvajalec izstavi s strani pooblaščenega predstavnika naročnika predhodno potrjen račun za
dela opravljena v preteklem mesecu Na računu mora biti prikazan tudi skupni znesek
opravljenih del Naročnik bo v roku 15 dni račun potrdil ali mu ugovarjal Za grajanji del mora
izvajalec izstaviti dobropis
6 člen
(1) Naročnik bo izvajalcu izstavljen račun ki ga bo predhodno potrdil naročnikov skrbnik te
pogodbe plačal v roku 30 dni od uradnega datuma prejema računa na transakcijski račun
izvajalca številka SI56 odprt
pri
Na podlagi 32 Člena ZIPRS 1819 (Uradni list RS št 712017 132018 - ZJF-H) je plačilni rok
lahko krajši od 30 dni v kolikor dobavitelj s tem zagotovi nižjo pogodbeno vrednost
(2) Če je zadnji dan za plačilo dela prost dan se šteje da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji
delovni dan
V primeru nastopa s podizvajalcem ki zahteva neposredno plačilo se bo dodal še naslednji
odstavek
(3) Izvajalec pooblašča naročnika da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani
izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu Podizvajalec soglaša da naročnik namesto
34
izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca na transakcijski račun podizvajalca
številka SI56 odprt
pri
Izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca ki ga je predhodno
potrdil
Neposredna plačila podizvajalcem bodo izvršena v roku iz prvega odstavka tega člena
7 člen
Če naročnik zamudi s plačilom je izvajalec upravičen zahtevati zakonite zamudne obresti od
dneva zapadlosti računa v plačilo do dneva plačila
ČAS IZVAJANJA STORITEV
8 člen
(1) Zimska služba se bo predvidoma izvajala od novembra tekočega leta do marca prihodnje
leto Predvideno obdobje izvajanja zimske službe pa se bo tekom izvajanja okvirnega
sporazuma prilagajalo dejanskim vremenskim pogojem kar pomeni da predvideni pričetek in
konec izvajanja zimske službe nista fiksna
(2) Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s tem sporazumom prevzetih del takoj po
podpisu sporazuma
(3) Izvajalec se obvezuje da bo dela opravljal po dinamiki in navodilih naročnika oziroma
skladno z možnostjo zagotavljanja proračunskih sredstev Obseg in dinamika izvajanja del se
po odločitvi naročnika prilagaja razpoložljivim finančnim sredstvom in vremenskim razmeram
Zaradi spremenjenih vremenskih razmer lahko pogodbeni stranki v soglasju s pooblaščenim
predstavnikom naročnika določita trajanje zimske službe drugače
Začetek izvajanja vsakokratnega pluženja in posipavanja cest se uskladi s pooblaščenim
predstavnikom naročnika oz drugimi predstavniki imenovanimi s strani naročnika
OBVEZE NAROČNIKA IN IZVAJALCA
9 člen
Naročnik se obvezuje da bo
minus dal izvajalcu na razpolago vse potrebne informacije podatke in dokumente s katerimi
razpolaga in so vezani na izvedbo storitev po tem okvirnem sporazumu
minus sodeloval s pooblaščenim predstavnikom izvajalca
minus obveščal izvajalca ter koordiniral delo
minus plačeval naročene storitve v dogovorjenih rokih
10 člen
Izvajalec izjavlja da se je seznanil s predmetom tega okvirnega sporazuma pred oddajo
ponudbe in pred podpisom tega okvirnega sporazuma in se obvezuje da bo
35
minus izvajal storitve v skladu z vsemi veljavnimi predpisi Republike Slovenije in Evropske
unije ki urejajo predmet tega sporazuma ter načeli stroke in v skladu z zahtevami
naročnika
minus izvajal storitve po tem sporazumu strokovno brezhibno in kvalitetno ter v skladu z
dobrimi poslovnimi običaji
minus zagotavljal najvišjo kakovost storitev ne glede na čas in kraj izvajanja
minus pravočasno opozoril naročnika na vse nejasnosti iz vsebine oziroma obsega
obveznosti iz sporazuma
minus svoje naloge opravil brezhibno kvalitetno in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka
upoštevajoč predpise s tega področja
minus izvajal storitve po tem okvirnem sporazumu po pravilih stroke v skladu z navodili
naročnika in v dogovorjenih rokih
minus izvajal tudi izven normalnega delovnega časa ne da bi za to zahteval posebna denarna
nadomestila V kolikor bodo vremenske razmere terjale vključitev dodatnega kadra ga
bo izvajalec vključil v izvajanje zimske službe
minus se zavezuje da je seznanjen s predvidenim obsegom del kjer se bodo storitve izvajale
in se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za
delo nepopolnega inali neustreznega popisa območij ter se zavezuje da bo tovrstne
pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške ne da bi zaradi tega trpel čas in
kakovost storitev zimske službe
minus začetek izvajanja vsakokratnega pluženja in posipavanja cest se uskladi s
pooblaščenim predstavnikom naročnika oz drugimi predstavniki imenovanimi s strani
naročnika
minus da bo vodil dnevnik in evidenco tahografskih zapisov s potnimi nalogi za vse delovne
stroje ki to omogočajo in za vsa dela ki so se izvajala v skladu s tem sporazumom
prevzetimi deli ali na zahtevo naročnika namestil prenosne GPS naprave za
spremljanje vozil zimske službe z določitvijo statusa pluženja ali posipanja
minus da bo zagotavljal ustrezne tehnične zmogljivosti glede na obseg del ter bo dela izvajal
z ustrezno opremo glede na specifiko posamezne ceste
minus da bo naročniku predložil izvedbeni program zimske službe
minus da bodo dela izvajali strokovno usposobljeni delavci in da bo zagotovil strokovno
vodstvo izvajanja del ter lastno kontrolo
minus da bo v primeru poškodbe javnih cest pri opravljanju del iz tega sporazuma ki so
nastala po krivdi izvajalca le-te odpravil na svoje stroške v najkrajšem možnem času
minus omogočal ustrezen nadzor naročniku
11 člen
Če naročnik naroči storitev za katero izvajalec meni da bi bili kršeni predpisi ali povzročena
nesorazmerna škoda naročniku ali tretjemu lahko izvedbo odkloni ne da bi kršil določila
sporazuma vendar mora razlog za odklonitev dokazati oziroma izkazati obstoj in predstaviti
dejstva ki utemeljujejo odklonitev Če naročilo ne omogoča strokovno optimalne izvedbe
storitve ali pa zahteva rešitve ki niso v skladu s pravili stroke mora izvajalec naročnika na to
dejstvo opozoriti in mu svetovati primernejšo izvedbo vendar mora nalogo izpolniti kot mu je
bilo naročeno če naročnik pri tem vztraja
POOBLAŠČENE OSEBE
36
12 člen
(1) S strani naročnika je skrbnik tega okvirnega
sporazuma
(2) S strani izvajalca je skrbnik okvirnega
sporazuma ki je tudi odgovoren za izvedbo
storitev po tem okvirnem sporazumu
POGODBENA CENA
13 člen
(1) Vrednost posamezne storitve je razvidna iz predračuna ki je sestavni del tega sporazuma
V navedeni pogodbeni vrednosti so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del predvidenih
v popisu del vključno z vrednostjo vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih
del stroški za izdelavo zahtevane dokumentacije obratovalnimi stroški stroški za označitev
del v skladu z veljavnimi predpisi varnosti pri delu in vsi drugi stroški davki in morebitni popusti
tako da naročnika ne bremenijo kakršnikoli drugi stroški povezani s predmetom javnega
naročila V pogodbeno vrednost so tako vključeni vsi stroški dobave priprave in uporabe
potrebnega materiala z vsemi prenosi in transporti stroški deponije odvoza in morebitni drugi
stroški ki bi nastali v zvezi z deli ki so predmet sporazuma
Cene na enoto kot so razvidne iz predračuna so fiksne za prvo leto trajanja okvirnega
sporazuma nato pa se valorizirajo skladno s Pravilnikom o načinu valorizacije denarnih
obveznosti ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list
RS št 104) V primeru da indeks cen življenjskih potrebščin kumulativno preseže 4 (štiri
odstotke) vrednosti šteto od preteka enega leta od dneva sklenitve okvirnega sporazuma se
cene iz ponudbenega predračuna lahko uskladijo za največ 80 (osemdeset odstotkov)
povišanja indeksa cen življenjskih potrebščin
(2) Stranki sporazuma sta soglasni da so vsi stroški izvajalca vključeni v ceno Cena iz prvega
odstavka tega člena vsebuje vse dajatve stroške in davke razen DDV
JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI IZVAJALCA
14 člen
(1) Izvajalec mora najkasneje v 5-ih dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani
naročnika kot pogoj za veljavnost pogodbe naročniku izročiti bianco menico za dobro izvedbo
obveznosti iz okvirnega sporazuma v višini 10 od okvirne vrednosti sporazuma iz
predračuna (z DDV) v vrednosti EUR z menično izjavo s pooblastilom za
izpolnitev z veljavnostjo 30 dni po datumu poteka roka za izvedbo obveznosti po tej pogodbi
Naročnik po predhodnem obvestilu lahko unovči menico pod naslednjimi pogoji
bull če izvajalec del ne bo opravljal v skladu z zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo
javnega naročila
bull če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi kršitev ali zamude na strani izvajalca
bull če se na zahtevo naročnika v primernem roku ki ga določi naročnik pomanjkljivosti
ne odpravijo
37
bull če bo izvajalec kršil določbe veljavne zakonodaje v zvezi z varovanjem poslovnih
skrivnosti in zaupnosti podatkov
(2) Predložitev zavarovanja dobre izvedbe posla je pogoj za veljavnost te pogodbe
VIŠJA SILA
15 člen
(1) Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki ki nastopijo
neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob
sklepanju okvirnega sporazuma ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti
(2) Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v treh delovnih dneh po
nastanku le-te
(3) Nobena od strank sporazuma ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih
obveznosti iz razlogov ki so izven njenega nadzora
POSLOVNA SKRIVNOST
16 člen
(1) Stranki sporazuma soglašata da vsi podatki do katerih bi prišli z izvedbo tega okvirnega
sporazuma predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta da bosta vse podatke skrbno
varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvedbo tega okvirnega sporazuma
(2) Izvajalec se zavezuje da brez izrecne pisne naročnikove privolitve ne bo objavljal ali se
okoriščal z naročnikovimi poslovnimi skrivnostmi ali zaupnimi informacijami do katerih je imel
kot izvajalec dostop v času veljavnosti tega sporazuma ali po tem če so ta gradiva označena
z oznako interno oziroma zaupno
(3) Stranki sporazuma se zavezujeta da bosta na zahtevo nasprotne stranke vrnili vse
dokumente in njihove kopije pridobljene v okviru medsebojnega sodelovanja ki vsebujejo
podatke ki predstavljajo poslovno skrivnost
(4) Naročnik lahko od izvajalca zahteva polno odškodnino za vso škodo ki jo utrpi in ki izvira
iz objave ali okoriščanja z naročnikovimi poslovnimi skrivnostmi ali zaupnimi informacijami
POGODBENA KAZEN
17 člen
(1) V primeru da izvajalec zamuja z izvedbo storitev iz razlogov ki niso na strani naročnika
ter ne gre za opravičeno zamudo je dolžan plačati pogodbeno kazen v višini od
vrednosti sporazuma za vsak dan zamude vendar največ vrednosti sporazuma
(2) Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu pogodbene cene Stranki sporazuma soglašata
da naročnik ni dolžan sporočiti izvajalcu da si pridržuje pravico do pogodbene kazni če je
izvajalec zamujal z izvedbo storitev
(3) V primeru da zamuda ali napake pri izvedbi onemogočajo namen posla lahko naročnik
odstopi od okvirnega sporazuma in zahteva odškodnino
38
ODSTOP OD SPORAZUMA
18 člen
(1) Katerakoli od strank sporazuma lahko zaradi kršitev obveznosti s strani nasprotne stranke
če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu odstopi od okvirnega sporazuma brez
odpovednega roka V primeru odstopa sta stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz
tega sporazuma in nastalo škodo
(2) V vsakem primeru lahko vsaka od strank odstopi od okvirnega sporazuma s tem da glede
na razlog odstopa izbere za nasprotno stran primeren čas ter poravna vse stroške ki jih s tem
povzroči Vsaka stranka lahko prekine okvirni sporazum brez da bi navajala razloge s
trimesečnim odpovednim rokom
19 člen
Okvirni sporazum preneha veljati če je naročnik seznanjen da je pristojni državni organ ali
sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne okoljske ali socialne zakonodaje
s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
20 člen
Pogodbeni stranki se zavezujeta da
- ne bosta kršili dolžnostnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem
ali zasebnem sektorju ki ga določajo s strani države sprejeti zakonski in
podzakonski predpisi ter zapisani kodeksi ravnanja v poklicnih ali poslovnih
združenjih
- ne bosta dali oziroma obljubili kakršnegakoli darila ali plačila v denarju ali v kakem
drugem dragocenem predmetu posredno ali neposredno kateremu funkcionarju
uslužbencu ali drugemu zaposlenemu pri naročniku ali drugem državnem organu
(službi oddelku agenciji) oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične
stranke z namenom podkupovanja da bi tako napeljeval takega funkcionarja
uslužbenca ali drugega zaposlenega stranko ali kandidata k zlorabi svojega
položaja ali k vplivanju na zakon ali odločitev naročnika ali drugega pristojnega
organa tako da bi s tem pridobila obdržala ali usmerila posle k naročnikovemu
sopogodbeniku ali njegovemu izpolnitvenemu pomočniku zastopniku distributerju
ali drugi povezani pravni ali fizični osebi
- ne bosta omejevali oziroma vplivali na poslovanje izvajalca ali naročnika pri
poslovanju po predpisih o javnem naročanju
- ne bosta sklenili pogodbe pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene
stranke predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja
obljubi ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali sklenitev
posla pod ugodnejšimi pogoji ali za drugo ravnanje ali opustitev s katerim je organu
ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev
nedovoljene koristi predstavniku organa posredniku organa ali organizacije iz
javnega sektorja drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku zastopniku
posredniku
39
V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule je že veljavno sklenjena pogodba nična
Pogodba ki je veljavno sklenjena pod odložilnim ali razveznim pogojem ki v primeru
ugotovitve kršitve ali poskusa kršitve protikorupcijske klavzule še ni nastopil se šteje da ni
bila sklenjena
Na ničnost pogodbe se lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba in se ugotavlja pred stvarno
in krajevno pristojnim sodiščem v Republiki Sloveniji
REŠEVANJE SPOROV
21 člen
(1) Morebitne spore ki bi nastali v zvezi z izvajanjem tega sporazuma bosta pogodbeni stranki
skušali rešiti sporazumno
(2) Če spornega vprašanja ne bi mogli rešiti sporazumno lahko vsaka pogodbena stranka
sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v
KONČNE DOLOČBE
22 člen
(1) Okvirni sporazum je sklenjen z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank in velja
za čas veljavnosti kot je opredeljeno v okvirnem sporazumu
(2) Okvirni sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom ki ga sprejmeta in
podpišeta obe pogodbeni stranki Če katerakoli od določb sporazuma je ali postane
neveljavna to ne vpliva na ostale določbe sporazuma Neveljavna določba se nadomesti z
veljavno ki mora čimbolj ustrezati namenu ki ga je želela doseči neveljavna določba
(3) Okvirni sporazum je sklenjen z odložnim pogojem
- Izvajalec mora za izpolnitev pogoja predložiti v roku 5 (petih) dni po prejemu
sklenjene pogodbe garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (menico)
- Če izvajalec ne bo izpolnil zahtevanih obveznosti iz prvega odstavka tega člena te
pogodbe se šteje da pogodba ni bila sklenjena naročnik pa bo unovčil Garancijo za
resnost ponudbe (menico)
Ob izpolnitvi pogojev iz prve in druge točke pa pogodba učinkuje od dneva sklenitve pogodbe
Kot datum sklenitve pogodbe se šteje datum zadnjega podpisa pogodbenih strank
23 člen
Za urejanje razmerij ki niso izrecno določena s tem okvirnim sporazumom se uporabljajo
določila zakona ki ureja obligacijska razmerja in drugih veljavnih predpisov ki urejajo z
okvirnim sporazumom opredeljena medsebojna razmerja
24 člen
Okvirni sporazum je sestavljen v štirih (4) enakovrednih izvodih od katerih prejme vsaka
pogodbena stranka po dva (2) izvoda
Datum Datum
40
Naročnik Izvajalec
Občina Šentilj
mag Štefan Žvab župan
41
OBR-9
STANDARDNI OBRAZEC ZA ENOTNI EVROPSKI DOKUMENT V ZVEZI Z ODDAJO
JAVNEGA NAROČILA
Obrazec dobite na spletni strani naročnika wwwsentiljsi in ga izpolnite na Portalu javnih
naročil na povezavi httpwwwenarocanjesi_ESPD
Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte ki v
kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik sodelujoči ponudniki v primeru skupne
ponudbe gospodarski subjekti na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci)
Priporočila za izpolnjevanje ESPD obrazca Obrazec ESPD ki je objavljen pri tem javnem
naročilu na spletni strani wwwsentiljsi si naložite in shranite na svoj računalnik (v takšni obliki
kot je objavljen - xml) Nato odprite Portal javnih naročil zavihek ESPD (povezava
httpwwwenarocanjesi_ESPD) kjer pri vprašanju raquoKdo stelaquo izberete možnost raquoSem
gospodarski subjektlaquo Pri naslednjem koraku pripnete shranjeno datoteko xml ESPD ki ste si
jo pred tem naložili in shranili v vaš računalnik Potem nadaljujete z izpolnjevanjem obrazca
Ponudnik ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo naloži svoj ESPD v razdelek raquoESPD ndash
ponudniklaquo ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek raquoESPD ndash ostali sodelujočilaquo
Ponudnik ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo naloži nepodpisan ESPD v xml obliki in bo
podpisan hkrati s podpisom ponudbe
Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek raquoESPD ndash ostali sodelujočilaquo priloži podpisane ESPD
v pdf obliki ali v elektronski obliki podpisan xml
42
OBR-10
MENIČNA IZJAVA1
S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV ZA RESNOST PONUDBE
Ponudnik helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Zakoniti zastopnik oz pooblaščenec ponudnika helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
nepreklicno izjavljam da pooblaščam naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212
Šentilj v Slov goricah da lahko podpisano bianco menico ki je bila izročena kot
zavarovanje za resnost ponudbe za javno naročilo raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh
in javnih površinah v občini Šentilj za zimsko sezono 20182019 in 20192020laquo
objavljeno na Portalu JN pod št objave z dne skladno
z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbe za predmetno javno
naročilo brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek v višini
300000 EUR
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati
ko dospe v gotovini To pooblastilo preneha veljati z dnem 1 12 2018 oziroma z dnem
predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih del predmetnega naročila
Menični znesek se nakaže na račun naročnika št SI56 0131 8010 0009 155 odprt pri
UJP Ponudnik izjavlja da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje Menica
naj se izpolni s klavzulo raquoBREZ PROTESTAlaquo
Ponudnik hkrati POOBLAŠČAM naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
slov goricah da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take
menice
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz
naslednjih mojih računov
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
V primeru odprtja dodatnega računa ki ni zgoraj naveden izrecno dovoljujem izplačilo menice
in pooblaščam banko pri kateri je takšen račun odprt da izvede plačilo
Kraj in datum Podpis odgovorne osebe
Priloga bianco menica
1 Original menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev za resnost ponudbe in bianco menico mora ponudnik posredovati naročniku
po redni pošti najkasneje do dne in ure (ne glede na način vročitve) ki je določena kot datum in ura za oddajo ponudb
43
OBR-11
MENIČNA IZJAVA
S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV ZA DOBRO IZVEDBO DEL
Izvajalec helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Zakoniti zastopnik oz pooblaščenec izvajalca helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
nepreklicno izjavljam da pooblaščam naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212
Šentilj v Slov goricah da lahko podpisano bianco menico ki je bila izročena kot zavarovanje
za dobro izvedbo del po okviren sporazumu šthelliphelliphelliphelliphellip z dnehelliphelliphellipza javno naročilo
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip objavljeno na Portalu JN pod št objave z
dne skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in
ponudbe za predmetno javno naročilo brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih
delih za znesek v višini helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip EUR
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati
ko dospe v gotovini To pooblastilo preneha veljati 30 dan po roku za izpolnitev ponudnikovih
pogodbenih obveznosti
Menični znesek se nakaže na račun naročnika št SI56 0131 8010 0009 155 odprt pri
UJP Izvajalec izjavlja da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje Menica
naj se izpolni s klavzulo raquoBREZ PROTESTAlaquo
Izvajalec hkrati POOBLAŠČAM naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
Slov goricah da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take
menice
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz
naslednjih mojih računov
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
V primeru odprtja dodatnega računa ki ni zgoraj naveden izrecno dovoljujem izplačilo menice
in pooblaščam banko pri kateri je takšen račun odprt da izvede plačilo
Kraj in datum
Podpis odgovorne osebe
8
Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni Če ponudnik
v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne se šteje da ponudba ni bila oddana in
je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem
sistemu e-JN spremeni je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba
Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati
Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na
naslednji povezavi
httpsejngovsiponudbapagesaktualnoaktualno_javno_narocilo_podrobnoxhtmlzadevaI
d=4245
6 Popravljanje napak
Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb ali dodatkov razen tistih ki so potrebni za
popravilo ponudnikovih napak V takem primeru mora popravke parafirati oseba ali osebe ki
so podpisniki ponudbe
7 Dopustne dopolnitve ponudbe
Če bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija ki jo mora predložiti ponudnik
nepopolne ali napačne oziroma če bodo posamezni dokumenti manjkali bo naročnik zahteval
da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali jih dopolni popravi ali
pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo pod pogojem da je takšna zahteva popolnoma
skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti Naročnik od ponudnika zahteva
dopolnitev popravek spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le kadar določenega dejstva
ne more preveriti sam Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev popravek ali
pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente
ponudbe katerih obstoj pred iztekom roka določenega za predložitev ponudbe je mogoče
objektivno preveriti Če ponudnik ne bo predložil manjkajočega dokumenta ali ne bo dopolnil
popravil ali pojasnil ustrezne informacije ali dokumentacije bo naročnik ponudbo takega
ponudnika izločil
Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake če zaradi tega popravka ali
dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati
minus svoje cene brez DDV na enoto vrednosti postavke brez DDV skupne vrednosti
ponudbe brez DDV razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim
odstavkom 89 člena ZJN-3 in ponudbe v okviru meril
minus tistega dela ponudbe ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila
minus tistih elementov ponudbe ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev
njegove ponudbe glede na preostale ponudbe ki jih je naročnik prejel v postopku
javnega naročanja
Na glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti
računske napake ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb Pri tem se količina in cena
na enoto brez DDV ne smeta spreminjati Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi
da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s
strani naročnika lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako
9
da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin ki jih ponudi ponudnik izračuna vrednost
ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije Ne glede na prejšnji odstavek lahko
naročnik ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno
Ponudnik s podpisom soglasja na OBR-2A naročniku dovoljuje popravo računskih napak ki
jih bo ta morebiti odkril pri pregledu in ocenjevanju ponudb
8 Navedba zavajajočih podatkov
Naročnik bo Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku
minus v primeru da se bo pri naročniku pojavil utemeljen sum da je ponudnik v postopku
javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot
pravo v skladu z enajstim odstavkom 89 člena ZJN-3
minus če glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94 členom ZJN-3
9 Stroški priprave ponudbe
Ponudniki nosijo sami vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe vključno s
stroški prospektnega materiala katalogov če jih bo naročnik zahteval Naročnik v nobenem
primeru ne more biti odgovoren za morebitno škodo ki bi nastala zaradi teh stroškov brez
ozira na potek postopkov v zvezi z javnim naročilom in na končno izbiro ponudnika
10 Obvezni pogoji
Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z
oddajo javnega naročila Vrsta dokazila s katerim ponudnik izkaže izpolnjevanje zahtevanega
pogoja je navedena za vsakim zahtevanim pogojem
Naročnik namesto potrdil ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe sprejme kot predhodni
dokaz Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila ndash ESPD
Če država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja zahtevanih dokazil iz točk 1011 in
1012 in 1014 II poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali če ti ne
zajemajo vseh primerov iz točk 1011 1012 in 1014 II poglavja te dokumentacije v zvezi
z oddajo javnega naročila lahko ponudnik da zapriseženo izjavo Če ta v državi v kateri ima
ponudnik svoj sedež ni predvidena pa lahko ponudnik da izjavo določene osebe dano pred
pristojnim sodnim ali upravnim organom notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko
organizacijo v matični državi te osebe ali v državi v kateri ima ponudnik sedež
Naročnik lahko ponudnike kadar koli med postopkom pozove da predložijo vsa dokazila ali
del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD
Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika kateremu se je odločil oddati javno
naročilo zahteval da predloži najnovejša dokazila ki dokazujejo izpolnjevanje vseh pogojev
ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila Naročnik si
pridržuje pravico da pozove ponudnike da dopolnijo ali pojasnijo predložena potrdila
10
Podatke ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ne bo predložil dokazila sam
lahko naročnik namesto v uradni evidenci preveri v enotnem informacijskem sistemu če
ponudnik v tem sistemu naročnika izkazljivo potrdi
Ponudnik ni dolžan predložiti dokazil ali drugih listinskih dokazov če lahko naročnik potrdila
ali druge potrebne informacije pridobi brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne
baze podatkov katere koli države članice kakršne so nacionalni register javnih naročil
elektronski register podjetij elektronski sistem za shranjevanje dokumentov ali
predkvalifikacijski sistem Ponudnik prav tako ni dolžan predložiti dokazil če naročnik že ima
te dokumente zaradi prejšnjega oddanega javnega naročila ali sklenjenega okvirnega
sporazuma in so ti dokumenti še vedno veljavni oziroma izkazujejo navedbe v ESPD
Če lahko naročnik dokazila pridobi neposredno v bazi podatkov mora ESPD vsebovati tudi
informacije ki so potrebne v ta namen zlasti spletni naslov baze podatkov podatke za
identifikacijo če je to potrebno pa tudi soglasje da pridobi dokazilo naročnik
Naročnik bo ugotavljal sposobnost ponudnikov na osnovi izpolnjevanja naslednjih
pogojev
101 Osnovna sposobnost ponudnika
1011 Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika če bo pri
preverjanju v skladu s 77 79 in 80 členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen da je bila
ponudniku ali osebi ki je članica upravnega vodstvenega ali nadzornega organa tega
gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor
v njem izrečena pravnomočna sodba ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj ki so
opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS št 5012 ndash uradno prečiščeno besedilo in
5415 v nadaljnjem besedilu KZ-1)
minus terorizem (108 člen KZ-1)
minus financiranje terorizma (109 člen KZ-1)
minus ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110 člen KZ-1)
minus novačenje in usposabljanje za terorizem (111 člen KZ-1)
minus spravljanje v suženjsko razmerje (112 člen KZ-1)
minus trgovina z ljudmi (113 člen KZ-1)
minus sprejemanje podkupnine pri volitvah (157 člen KZ-1)
minus kršitev temeljnih pravic delavcev (196 člen KZ-1)
minus goljufija (211 člen KZ-1)
minus protipravno omejevanje konkurence (225 člen KZ-1)
minus povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226 člen KZ-1)
minus oškodovanje upnikov (227 člen KZ-1)
minus poslovna goljufija (228 člen KZ-1)
minus goljufija na škodo Evropske unije (229 člen KZ-1)
minus preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230 člen KZ-1)
minus preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231 člen KZ-1)
minus preslepitev kupcev (232 člen KZ-1)
minus neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233 člen KZ-1)
minus neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234 člen KZ-1)
minus ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235 člen KZ-1)
11
minus izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236 člen KZ-1)
minus zloraba informacijskega sistema (237 člen KZ-1)
minus zloraba notranje informacije (238 člen KZ-1)
minus zloraba trga finančnih instrumentov (239 člen KZ-1)
minus zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240 člen KZ-1)
minus nedovoljeno sprejemanje daril (241 člen KZ-1)
minus nedovoljeno dajanje daril (242 člen KZ-1)
minus ponarejanje denarja (243 člen KZ-1)
minus ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244 člen KZ-
1)
minus pranje denarja (245 člen KZ-1)
minus zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246 člen KZ-1)
minus uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247 člen KZ-1)
minus izdelava pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248 člen KZ-1)
minus davčna zatajitev (249 člen KZ-1)
minus tihotapstvo (250 člen KZ-1)
minus zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257 člen KZ-1)
minus oškodovanje javnih sredstev (257a člen KZ-1)
minus izdaja tajnih podatkov (260 člen KZ-1)
minus jemanje podkupnine (261 člen KZ-1)
minus dajanje podkupnine (262 člen KZ-1)
minus sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263 člen KZ-1)
minus dajanje daril za nezakonito posredovanje (264 člen KZ-1)
minus hudodelsko združevanje (294 člen KZ-1)
Dokazilo Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila ndash ESPD
1012 Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika če bo pri
preverjanju v skladu s 77 79 in 80 členom ZJN-3 ugotovil da ponudnik ne izpolnjuje
obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom ki ureja
finančno upravo ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države v kateri ima sedež ali
predpisi države naročnika če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje
ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več Šteje se da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz
prejšnjega stavka tudi če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih
odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje
ponudbe
Dokazilo Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila ndash ESPD
1013 Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika če je ta na dan ko
poteče rok za oddajo ponudb izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v
evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami
Dokazilo Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila ndash ESPD
1014 Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika če mu je bila v zadnjih
treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa
12
Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi
prekrška v zvezi s plačilom za delo
Dokazilo Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila ndash ESPD
102 Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti
Ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov ki se vodijo v državi
članici v kateri ima ponudnik sedež
Dokazilo Izpis iz ustreznega poklicnega ali poslovnega registra v kolikor ponudnik ne
predloži si naročnik pridobi sam
103 Strokovna sposobnost
Naročnik bo ponudniku priznal strokovno sposobnost če bo predložil (navedel) najmanj štiri
(4) reference različnih naročnikov opisano in navedeno tako kot je zahtevano v obrazcu
OBR-3 V primeru da ponudnik ne bo predložil vsaj štiri (4) pravilne reference bo njegova
ponudba izločena iz nadaljnjega postopka izbire najugodnejšega ponudnika Pravilna
referenca je referenca posameznega naročnika ki izkazuje kvalitetno in pravočasno izvedene
storitve izvajanja zimske službe na občinskih cestah v minimalni dolžini 50 km v obdobju
zadnjih treh (3) let pred oddajo ponudbe
Dokazilo Ustrezne reference iz prejšnjih naročil ndash izpolnjen obrazec OBR-3 OBR-3A
104 Tehnična usposobljenost
Ponudnik mora razpolagati (op v lasti ali najemu) z zadostnimi tehničnimi kapacitetami za
priznanje tehnične usposobljenosti in sicer sz
- eno (1) vzdrževalno enoto (objektom) s skladišči in silosi za posipne materiale (pesek
sol) ter upravnimi prostori za izvajanje organizacije del in dežurstva zimske službe
- desetimi (10) traktorji za pluženje posipavanje
- desetimi (10) snežnimi plugi za traktorje
- desetimi (10) posipalci za traktorje
- enim (1) snežnim reskarjem
- enim (1) poltovornim vozilom za izvajanje pregledne službe
- eno (1) pometalno napravo za čiščenje peska ob koncu zimske sezone
- enim (1) rovokopačem opremljenim s čelnim nakladačem
- enim (1) tovornim vozilom kiper 8-10 t
- enim (1) tovornim vozilom kiper 10-12 t
- enim (1) posipalcem avtomatski kot npr Igloo ali podobno za poltovorno vozilo
Oddaljenost vseh tehničnih kapacitet je lahko največ 30 km od sedeža naročnika
Vsa vozila s katerimi se izvaja zimska služba morajo biti opremljena z GPS napravo ponudnik
pa mora razpolagati z ustrezno programsko opremo za vodenje evidenc ur in dejanskega
stanja na terenu ki mora biti kadarkoli na vpogled naročniku
Dokazilo Izpolnjen obrazec OBR ndash 5
13
Naročnik bo skladno s 77 členom ZJN-3 pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila
preveril izpolnjevanje tega pogoja v kolikor bo podvomil v resničnost
105 Kadrovska usposobljenost
Ponudnik mora razpolagati z ustrezno usposobljenim kadrom (op v delovnem ali drugem
pogodbenem razmerju) in sicer najmanj sz
- enim (1) odgovornim vodjem del oziroma odgovornim vodjem zimske službe ki ima
pridobljeno najmanj 6 stopnjo izobrazbe gradbene smeri najmanj 5 let delovnih
izkušenj pri vodenju zimske službe in opravljen strokovni izpit
- enim (1) strokovno tehničnim kadrom za organizacijo del dežurstvo v zimski službi
izvajanje administrativno tehničnih nalog ki ima pridobljeno najmanj 5 stopnjo
izobrazbe
- enim (1) delovodjem ali skupinovodjem za izvajanje dežurstva v zimski službi ki ima
pridobljeno najmanj 4 stopnjo izobrazbe
- enim (1) preglednikom ki ima pridobljeno najmanj 3 stopnjo izobrazbe in nacionalno
poklicno kvalifikacijo (NPK) za cestnega preglednika
- desetimi (10) voznikistrojniki ki imajo opravljen izpit iz težke gradbene mehanizacije
(TGM)
Dokazilo Izpolnjen obrazec OBR-6 kopije pogodb o zaposlitvi podjemnih pogodb dokazil o
izobrazbi NPK za cestnega preglednika izpit TGM in strokovnih izpitih oz druga ustrezna
dokazila
106 Dobava posipnega materiala
Ponudnik mora ves čas izvajanja pogodbe nemoteno zagotavljati dobavo posipnega materiala
t j soli peska in mešanice soli in peska potrebnega za izvajanje zimskega vzdrževanja cest
vse v skladu s predhodnim dogovorom z naročnikom
Dokazilo Izpolnjen obrazec OBR ndash 4
Naročnik bo skladno s 77 členom ZJN-3 pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila
preveril izpolnjevanje tega pogoja v kolikor bo podvomil v resničnost Ponudnik mora na poziv
naročnika predložiti dokazilo (npr pogodbo o dobavi)
107 Odzivni čas
Ponudnik mora zagotavljati odzivni čas in sicer 30 minut po petih centimetrih zapadlega
snega
Dokazilo Izpolnjen obrazec OBR ndash 4
14
108 Zavarovanje odgovornosti za škodo
Ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost za škodo v skladu s 14 členom Gradbenega
zakona (Uradni list RS št 612017) ki mora vključevati odgovornost za škodo ki bi nastala
naročniku ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in mora kriti škodo zaradi
malomarnosti napake in opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih Višina letne vsote
določene v zavarovalni polici mora biti najmanj 5000000 EUR
Dokazilo Kopija veljavne zavarovalne police
109 Obvezen ogled terena
Ponudnik si mora pred oddajo ponudbe pogledati lokacijo predmeta javnega naročila
Za termin ogleda se dogovori s kontaktno osebo Vojko Titan na vojkotitansentiljsi ali
obcinasentiljsi Zbirno mesto je na sedežu občine Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
Slovenskih goricah
Ponudnik mora po končanem ogledu naročniku v podpis in žigosanje predložiti potrdilo o
ogledu lokacije katero predloži v svoji ponudbi kot pogoj za dopustnost ponudbe
Ogled opravi ponudnik na lastno odgovornost in lastne stroške s predstavnikom naročnika
Ogled se opravlja v delovnem času naročnika od dneva objave javnega naročila do vključno
dne 3102018
Dokazilo Potrjen obrazec OBR - 7 s strani naročnika
11 Izločitev ponudbe
Naročnik bo izločil
minus nepravočasne ponudbe
minus ponudbe ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtev iz točke 2 in 10 II poglavja teh navodil
minus ponudbo ki ne bo ustrezala vsem tehničnim zahtevam
Naročnik iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključi ponudnika če se izkaže
da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena
dejanja v enem od položajev iz točk 1011 1012 1013 in 1014 točke 101 II poglavja
te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila Naročnik pa lahko kadar koli v postopku
izključi ponudnika če se izkaže da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt
glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz šestega odstavka 75 člena
ZJN-3
Ponudnik ki je v enem od položajev iz točke 1011 točke 101 II poglavja te dokumentacije
v zvezi z oddajo javnega naročila lahko naročniku predloži dokaze da je sprejel zadostne
ukrepe s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev Za
zadostne ukrepe šteje plačilo ali zaveza plačati nadomestilo za vso škodo povzročeno s
kaznivim dejanjem ali kršitvijo aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno
razjasnitev dejstev in okoliščin ter sprejetje konkretnih tehničnih organizacijskih in kadrovskih
15
ukrepov ustreznih za preprečitev nadaljnjih kaznivih dejanj ali kršitev To ne velja za
ponudnika ki je bil iz sodelovanja v postopkih javnega naročanja ali postopkih za podelitev
koncesije izključen na podlagi pravnomočne sodbe ali odločbe o prekršku ki učinkuje v
Republiki Sloveniji
12 Ponudbena cena
Ponudnik mora v ponudbi navesti skupno končno ceno v EUR Končna cena mora vsebovati
vse stroške popuste in rabate Ponudbena cena mora imeti stopnjo in vrednost DDV-ja
posebej izkazano
Cena mora biti fiksna v času trajanja okvirnega sporazuma
13 Merila
Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba ndash najnižja
skupna cena
14 Neobičajno nizka ponudba
Če bo naročnik menil da je pri določenem naročilu glede na njegove zahteve ponudba
neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve
naročila bo naročnik preveril ali je neobičajno nizka in od ponudnika zahteval da pojasni ceno
ali stroške v ponudbi
Naročnik bo preveril ali je ponudba neobičajno nizka tudi če je vrednost ponudbe za več kot
50 odstotkov nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20 odstotkov
nižja od naslednje uvrščene ponudbe vendar le če je prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe
Kadar naročnik v postopku javnega naročanja preveri dopustnost vseh ponudb v skladu s
prejšnjim stavkom preveri ali je ponudba neobičajno nizka glede na dopustne ponudbe
Preden naročnik izloči neobičajno nizko ponudbo mora od ponudnika v skladu s 86 členom
ZJN-3 pisno zahtevati podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe za katere meni
da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb
Naročnik bo ocenil pojasnila tako da se bo posvetoval s ponudnikom Ponudbo bo zavrnil le
če predložena dokazila zadostno ne pojasnijo nizke ravni predlagane cene ali stroškov pri
čemer se upoštevajo elementi iz prejšnjega odstavka
Če bo naročnik ugotovil da je ponudba neobičajno nizka ker ni skladna z veljavnimi
obveznostmi iz drugega odstavka 3 člena ZJN-3 jo bo naročnik zavrnil
15 Podatki o lastniški strukturi
Izbrani ponudnik mora v roku osmih dni od prejema naročnikovega poziva posredovati podatke
o
minus svojih ustanoviteljih družbenikih delničarjih komanditistih ali drugih lastnikih in
podatke o lastniških deležih navedenih oseb
16
minus gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona ki ureja gospodarske
družbe šteje da so z njim povezane družbe
16 Veljavnost ponudbe
Ponudba mora veljati do dne 1 4 2020
19 Variantne ponudbe
Variantne ponudbe ne bodo upoštevane
20 Finančna zavarovanja
Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika naročniku predložiti
spodaj zahtevana zavarovanja ki morajo biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv
Uporabljena valuta mora biti enaka valuti javnega naročila
201 Zavarovanje za resnost ponudbe
Ponudnik mora v ponudbi predložiti bianco menico za resnost ponudbe v višini 300000 EUR
ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev Veljavnost finančnega zavarovanja za resnost
ponudbe mora veljati do 1122018 oziroma ne sme poteči pred rokom za predložitev
finančnega zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti okvirnega sporazuma Original menično
izjavo s pooblastilom za izpolnitev za resnost ponudbe in bianco menico mora ponudnik
posredovati naročniku po redni pošti najkasneje do dne in ure (ne glede na način vročitve) ki
je določena kot datum in ura za oddajo ponudb
Naročnik bo unovčil menico za resnost ponudbe
minus če ponudnik ponudbo umakne po poteku roka za predložitev ponudb
minus če ponudnik ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove
ponudbe
- ne izpolni ali zavrne sklenitev okvirnega sporazuma ali
- ne predloži ali zavrne predložitev garancije za dobro izvedbo
obveznosti okvirnega sporazuma (menico)
202 Zavarovanje za dobro izvedbo del
Ponudnik ki mu bo dodeljena izvedba javnega naročila mora naročniku najkasneje pet (5) dni
od sklenitve okvirnega sporazuma predložiti bianco menico za dobro izvedbo del v višini 10
vrednosti okvirnega sporazuma z vključenim DDV ter menično izjavo s pooblastilom za
izpolnitev Rok veljavnosti finančnega zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti okvirnega
sporazuma z veljavnostjo za celoten čas trajanja okvirnega sporazuma podaljšano za
dodatnih 30 dni po izteku okvirnega sporazuma
Naročnik bo unovčil garancijo za dobro izvedbo obveznosti okvirnega sporazuma v primeru
minus da obveznosti po okvirnem sporazumu ne bodo pravočasno in pravilno izvajane
oziroma jih bo izvajalec enostransko prenehal izvajati in
minus prekinitve okvirnega sporazuma po krivdi izvajalca
17
Če ponudnik ne predloži zahtevane garancije za dobro izvedbo posla ali če predloži drugo
vrsto finančnega zavarovanja kot je zahtevano v tej razpisni dokumentaciji se šteje da je
ponudnik umaknil oziroma spremenil ponudbo v času njene veljavnosti navedene v ponudbi
III JAVNO ODPIRANJE PONUDB
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 5 10 2018 in
se bo začelo ob 1030 uri na spletnem naslovu httpsejngovsieJN2
Odpiranje poteka tako da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri ki je določena za javno
odpiranje ponudb prikaže podatke o ponudniku o variantah če so bile zahtevane oziroma
dovoljene ter omogoči dostop do pdf dokumenta ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod
razdelek raquoPredračunlaquo Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut Ponudniki
ki so oddali ponudbe imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku
raquoZapisnik o odpiranju ponudblaquo
IV PREGLED PONUDB
Naročnik bo ponudbe najprej razvrstil po merilih nato pa jih bo preveril z vidika ustreznosti
zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila
Za ponudnika ki bo po merilih najugodnejši bo naročnik preveril ali obstajajo razlogi za
izključitev najugodnejšega ponudnika in ali ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje
V POGAJANJA
Naročnik ne bo izvedel pogajanj
VI OKVIRNI SPORAZUM
Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil okvirni sporazum v skladu z določbami vzorca
okvirnega sporazuma iz OBR-8
Okvirni sporazum je treba podpisati v roku 5 dni od prejema naročnikovega poziva k podpisu
okvirnega sporazuma
VI PRAVNO VARSTVO
Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z
določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS št 4311
in spremembe v nadaljevanju ZPVPJN) po postopku in na način kot ga določa zakon
Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah
postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika razen če zakon ki ureja
oddajo javnih naročil ali ZPVPJN ne določa drugače Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži
aktivno legitimirana oseba kot jo določa 14 člen ZPVPJN
18
Zahtevek za revizijo mora vsebovati
1 ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu vlagatelj) ter kontaktno
osebo
2 ime naročnika
3 oznako javnega naročila
4 predmet javnega naročila
5 očitane kršitve
6 dejstva in dokaze s katerimi se kršitve dokazujejo
7 pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku če vlagatelj
nastopa s pooblaščencem
8 navedbo ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz
evropskih sredstev in iz katerega sklada
Vlagatelj mora v skladu s prvo alinejo prvega odstavka 71 člena ZPVPJN zahtevku za revizijo
priložiti potrdilo o plačilu takse v višini 200000 EUR
Takso je potrebno vplačati na podračun odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za
predrevizijski in revizijski postopek številka 01100-1000358802 ndash izvrševanje proračuna RS
Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje
sklicevanja na številko odobritve 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št objave
javnega naročila oznaka L pa pomeni označbo leta V kolikor je št objave javnega naročila
krajša od šestih znakov se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0)
Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku po pošti priporočeno ali
priporočano s povratnico Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati
ministrstvu pristojnemu za javna naročila
Zahtevek za revizijo ki se nanaša na vsebino objave ali dokumentacijo v zvezi z oddajo
javnega naročila se razen v primeru iz četrtega odstavka 25 člena ZPVPJN vloži v desetih
delovnih dneh od dneva
minus objave obvestila o javnem naročilu ali
minus obvestila o dodatnih informacijah informacijah o nedokončanem postopku ali
popravku če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za
izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno
objavljenega obvestila o naročilu ali
minus prejema povabila k oddaji ponudb
Če naročnik ugotovi da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno
legitimirana oseba iz 14 člena ZPVPJN da vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 15 člena
ZPVPJN ni predložil potrdila o plačilu takse ali da ni bila plačana ustrezna taksa ga najpozneje
v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže
mag Štefan Žvab
župan Občine Šentilj
19
OBR-1
PONUDNIK helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
PONUDBA
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski
sezoni 20182019 in 20192020laquo
Naziv oz popolna firma
ponudnika
Sedež ponudnika
Odgovornae osebae oziroma
zakoniti zastopnik(i) (podpisnik(i)
okvirnega sporazuma)
Kontaktna oseba
Telefon
Telefaks
Elektronski naslov
Številka transakcijskega računa
ponudnika (IBAN) pri banki
Matična številka
Identifikacijska številka za DDV
Pristojni davčni urad
Nastopanje s podizvajalci DA NE
Kraj in datum
Žig in podpis ponudnika
20
OBR-1A
PODIZVAJALEC
PONUDBA
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski
sezoni 20182019 in 20192020laquo
PODATKI O PODIZVAJALCU
Naziv oz popolna firma
ponudnika - podizvajalca
Sedež ponudnika - podizvajalca
Odgovornae osebae oziroma
zakoniti zastopnik(i)
(podpisnik(i) okvirnega
sporazuma)
Kontaktna oseba
Telefon
Telefaks
Elektronski naslov
Številka transakcijskega računa
ponudnika (IBAN)
Matična številka
Identifikacijska številka za DDV
Pristojni davčni urad
Del izvedbe javnega naročila ki ga bo izvedel podizvajalec
Opis dela izvedbe naročila ki ga
bo izvedel podizvajalec
Količina
Kraj izvedbe
Kraj in datum
Žig in podpis podizvajalca
21
OBR-2
PONUDNIK helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
PREDRAČUN ŠT helliphelliphelliphellip
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski
sezoni 20182019 in 20192020laquo
Storitev Enota
Ocenjena
količina
Cena brez
DDV v
EURenoto
Skupaj cena
brez DDV v
EUR
Stopnja
DDV v
Znesek DDV
v EUR
Cena z DDV
v EUR
Dežurstvo Ura 650
Postavitev kolov -
leseni Kom
200
Odstranjevanje
kolov lesenih Kom
200
DELAVCI
Preglednik Ura 200
Voznikstrojnik Ura 1800
VOZILA
Tovorno vozilo 8-
10 t Ura
200
Tovorno vozilo 10-
12 t Ura
300
Pregledniško
vozilo Ura
50
STROJI
Rovokopač Ura 100
Traktor do 90 KM Ura 200
Traktor nad 90 KM Ura 1000
Posipalec za
traktorndash vlečni
(obr ure)
Ura
1000
Snežni plug (obr
ure) Ura
600
Snežni rezkar
(obr ure) Ura
20
22
Veljavnost ponudbe do 1 4 2020
Ponudnik helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
izjavljam da sem seznanjen in se v celoti strinjam z navodili in pogoji ki so navedeni v tej
dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in bom pri izvajanju storitev zimske službe
upošteval reakcijski oz odzivni čas v trajanju največ 30 minut od poziva pooblaščenega
predstavnika naročnika
Kraj in datum Žig in podpis ponudnika
Ponudnik v sistemu e-JN predračun naloži v razdelek raquoPredračunlaquo v pdf datoteki
Posipalec
avtomatski (npr
Igloo-obrure)
Ura
50
Pometalna
naprava za
čiščenje ceste
(obrure)
Ura
100
MATERIAL
Snežni koli 2 m
leseni kom
200
Agregat za
posipanje (2-4
mm) s
transportom do
vzdrževalne enote
m3
300
Agregat za
posipanje (8-16
mm) s
transportom do
vzdrževalne enote
m3
60
NaCl garnulacije
0-4 (0-2) mm za
odprta skladišča s
transportom do
vzdrževalne enote
t
170
NaCl garnulacije
0-4 (0-2) mm v
vrečah 25 kg s
transportom do
sedeža naročnika
t
3
SKUPAJ
23
OBR-2A
PISNO SOGLASJE PONUDNIKA
za odpravo računskih napak v skladu s 7 odstavkom 89 člena ZJN-3
Ponudnik helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
s podpisom te izjave dajem naročniku soglasje da popravi računske napake ki jih odkrije pri
pregledu in ocenjevanju ponudb Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta
spreminjati Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi da je prišlo do računske napake
zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika lahko naročnik
popravi računsko napako tako da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin ki jih
ponudi ponudnik izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije
Naročnik lahko napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno
Kraj in datum
Žig in podpis ponudnika
24
OBR-3
PONUDNIK helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
REFERENCE - SEZNAM NAJVAŽNEJŠIH STORITEV ZIMSKE SLUŽBE V ZADNJIH
TREH LETIH PRED ODDAJO PONUDBE
Navodilo za izpolnjevanje OBR- 3
1 Ponudniki izpolnijo obrazec z izvedbo zimske službe na občinskih cestah v dolžini
minimalno 50 km za posamezno referenco
2 Ponudniki z žigom in podpisom jamčijo da so navedeni podatki (reference) točne in resnični
V primeru da bo naročnik ugotovil da je ponudnik navajal neresnične in zavajajoče podatke
(reference) bo brez predhodnega obvestila ponudnika predlagal za vpis v javni seznam
ponudnikov z negativnimi referencami V primeru če naročnik tega javnega naročila
NAROČNIK
(naziv naslov odgovorna
oseba naročnika telefon)
Izvedbe zimske
službe (dolžina
cest v km)
Vrednost del
v EUR z DDV Leto
izvedbe
25
ugotovi da določene navedene reference referenčni naročnik preteklega javnega naročila ne
priznava bo takšna referenca izločena
3 Ponudnik na tem obrazcu navede najmanj štiri (4) reference različnega naročnika
4 Naročnik bo ponudniku priznal le reference za izvajanja zimske službe na občinskih cestah
Naročnik nebo priznal reference zimske službe državnih cest
5 Naročnik bo ponudniku priznal le reference zaključene od vključno leta 2015 naprej
Kraj in datum
Žig in podpis ponudnika
Opomba V primeru da bo naročnik podvomil v resničnost navedb bo ustreznost in resničnost
referenc preveril
26
OBR-3A
POTRDILO NAROČNIKA
(priloga k OBR-3)
Naročnikhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Vrsta storitev helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Potrjujemo da je izvajalec
od helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip do helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (navesti datum)
za nas izvajal storitve zimske službe občinskih cest po pogodbi šthelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip z
dnehelliphelliphelliphelliphelliphellip v dolžini helliphelliphelliphellip km in sicer kot
glavni izvajalec podizvajalec
(ustrezno obkrožiti)
Storitve je opravljal pravočasno in kvalitetno
Odgovorna oseba naročnika pri katerem se lahko dobijo dodatne informacije
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip tel št helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip e-
naslov helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
To potrdilo je izdano na prošnjo ponudnika za prilogo ponudbi kot priporočilo za priznanje
referenc
Kraj in datum
Žig in podpis naročnika
Navodilo za izpolnjevanje OBR-3A
1 Po potrebi naj ponudnik obrazec kopira
2 OBR-3A raquopotrdilo naročnikalaquo
27
OBR-4
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV
S podpisom te izjave ponudnik
______________________________________________________________ izjavljamo da
izpolnjujemo vse pogoje v skladu z zakonom in razpisno dokumentacijo na javni razpis
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski
sezoni 20182019 in 20192020laquo in sicer izjavljamo
Da bomo ves čas izvajanja pogodbe nemoteno zagotavljati dobavo posipnega materiala
potrebnega za izvajanje zimskega vzdrževanja javnih poti in javnih površin
Da bomo upoštevali dogovorjen reakcijski čas največ 30 minut
Da bo ponudnik imel dežurno in pregledniško službo
Da je oddaljenost vseh tehničnih kapacitet je največ 30 km od sedeža naročnika
Da so vsa vozila s katerimi se pluži in posipava opremljena z GPS napravo ter ponudnik
razpolaga s programsko opremo da lahko naročniku dokazuje opravljanje del in število ur
Da razpolagamo z ustreznim kadrom in tehnični opremo za izvedbo predmeta javnega
naročila ki je zahtevana in je navedena na posebnih obrazcih
Da bomo dela izvedli v skladu pravili stroke in navodili naročnika
Da bomo pri izvedbi javnega naročila upošteval obveznosti ki izhajajo iz predpisov o varstvu
zaposlenih in ureditvi delovnih pogojev
Da imamo zavarovano odgovornost za predmet javnega naročila skladno s Navodili
ponudnikom iz razpisne dokumentacije
Da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila
Ta izjava je sestavni del ponudbe s katero se prijavljamo na predmetno javno naročilo
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo da so zgoraj navedeni podatki točni in
resnični
Naročnik si pridružuje pravico da lahko skladno s 77 členom ZJN-3 pred izdajo odločitve o
oddaji javnega naročila o izvedbi javnega naročila preveril izpolnjevanje vseh pogojev katerih
izpolnjevanje ponudnik s podpisom te izjave izkazuje v kolikor bo naročnik podvomil v
resničnost izjave Ponudnik se zavezuje da bo na poziv naročnika predložil zahtevana
dokazila
Kraj in datum (žig) Podpis odgovorne osebe ponudnika
28
OBR-5
SEZNAM TEHNIČNIH KAPACITET
Za izvedbo predmeta javnega naročila raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih
površinah v občini Šentilj za zimski sezoni 20182019 in 20192020laquo razpolagamo najmanj
s sledečo opremo
Zap
št
Tehnična kapaciteta oprema (znamka
model naslov ipdhellip)
Datum
nazadnje
opravljenega
tehničnega
pregleda letnik
izdelave
Podlaga za
razpolaganje
(lastništvo najem
ipd)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
29
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Po potrebi se obrazec kopira
Naročnik si pridružuje pravico da bo skladno s 77 členom ZJN-3 pred izdajo odločitve o oddaji
javnega naročila o izvedbi javnega naročila preveril izpolnjevanje vseh pogojev katerih
izpolnjevanje ponudnik s podpisom te izjave izkazuje v kolikor bo podvomil v resničnost
Ponudnik se zavezuje da bo na podlagi naročnikovega poziva predložil zahtevana dokazila
Kraj in datum Žig in podpis ponudnika
30
OBR-6
SEZNAM KADRA PONUDNIKA
Pri izvedbi predmeta javnega naročila raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih
površinah v občini Šentilj za zimski sezoni 20182019 in 20192020laquo bo sodeloval
naslednji kader
Zap
št
Ime in priimek
delavca
Izobrazba strokovni
izpiti
Razmerje do
ponudnika
(zaposlen
pogodbenihellip)
Delo v okviru
predmeta javnega
naročila
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Po potrebi se obrazec kopira
Kraj in datum Žig in podpis ponudnika
31
OBR-7
POTRDILO O OGLEDU LOKACIJE
Pooblaščena oseba ponudnika ______________________________________________
(naziv ponudnika) ______________________________ (ime in priimek) se je udeležila
organiziranega obveznega ogleda cest za potrebe izdelave ponudbe za javno naročilo
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski sezoni
20182019 in 20192020laquo z oznako _____________________ dne _____________ ob
_____uri
Izpolni naročnik po opravljenem ogledu
Podpis predstavnika
naročnika
Žig naročnika Kraj in datum
Izpolni ponudnik in obvezno priloži k ponudbeni dokumentaciji
Podpis ponudnika Žig ponudnika Kraj in datum
32
OBR-8
OBČINA ŠENTILJ Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v Slov goricah matična številka
5884209000 davčna številka SI 38253283 ki jo zastopa župan mag Štefan Žvab (v
nadaljevanju naročnik)
in
(naziv in naslov izvajalca)
matična številka davčna številka ki ga
zastopa (v nadaljevanju izvajalec)
se dogovorita in skleneta naslednji
OKVIRNI SPORAZUM
za izvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za
zimski sezoni 20182019 in 20192020
UVODNE DOLOČBE
1 člen
Naročnik in izvajalec ugotavljata da
minus je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila
za objavljen na Portalu javnih
naročil pod št objave z dne v skladu
s členom Zakona o javnem (Uradni list RS št 912015 v nadaljevanju ZJN-
3) z namenom sklenitve okvirnega sporazuma v skladu s točko b) sedmega odstavka
48 člena ZJN-3
minus je naročnik na podlagi javnega naročila iz prve alineje in prejetih ponudb z Odločitvijo
o oddaji javnega naročila številka z dne izbral
enega ponudnika
minus da je izvajalec strokovno in tehnično sposoben izvesti naročilo po tem sporazumu
2 člen
S tem sporazumom se naročnik in izvajalec dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvajanja
javnega naročila iz prejšnjega člena
PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA
3 člen
(1) Predmet javnega naročila je kot je
razvidno iz seznama javnih poti in javnih površin ki so sestavni del tega sporazuma Stranki
tega okvirnega sporazuma ugotavljata da naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej
določiti potreb po storitvah ki so predmet tega okvirnega sporazuma in bo storitve časovno in
količinsko naročal glede na dejanske potrebe po cenah ki bodo podane v ponudbi
33
(2) Izvajalec se zavezuje za naročnika opravil storitve ki so predmet naročila naročnik pa mu
bo za to plačal dogovorjeno ceno
(3) Naročnikove zahteve ter specifikacije se lahko v soglasju z izvajalcem med samim
trajanjem okvirnega sporazuma tudi spremenijo dopolnijo ali razširijo pri čemer pa izvajalec
v nobenem primeru ni upravičen do povračila kakršnih koli stroškov ki bi jih spremenjene
zahteve morebiti povzročile
(4) Ponudba in dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila katere del so tudi tehnične
specifikacije naročila sta sestavni del tega sporazuma
4 člen
Ta sporazum se sklepa za obdobje od predvidoma 1112018 oziroma od podpisa okvirnega
sporazuma do 3042020
PLAČILNI POGOJI
5 člen
(1) Opravljena dela po tem sporazumu bo izvajalec obračunal po dejansko izvršenih količinah
dokumentiranih v dnevniku evidenci tahografskih zapisov oziroma GPS podatkih potrjenih s
strani pooblaščenega predstavnika naročnika
(2) Storitev je uspešno opravljena ko naročnik potrdi pisno poročilo o opravljenih storitvah ki
ga pripravi izvajalec po vsakem opravljenem naročilu Obračunavanje del bo izvajalec opravil
z izstavitvijo mesečnega računa po opravljenem delu Pri izstavitvi mesečnega računa se mora
izvajalec sklicevati na številko pogodbe
Izvajalec izstavi s strani pooblaščenega predstavnika naročnika predhodno potrjen račun za
dela opravljena v preteklem mesecu Na računu mora biti prikazan tudi skupni znesek
opravljenih del Naročnik bo v roku 15 dni račun potrdil ali mu ugovarjal Za grajanji del mora
izvajalec izstaviti dobropis
6 člen
(1) Naročnik bo izvajalcu izstavljen račun ki ga bo predhodno potrdil naročnikov skrbnik te
pogodbe plačal v roku 30 dni od uradnega datuma prejema računa na transakcijski račun
izvajalca številka SI56 odprt
pri
Na podlagi 32 Člena ZIPRS 1819 (Uradni list RS št 712017 132018 - ZJF-H) je plačilni rok
lahko krajši od 30 dni v kolikor dobavitelj s tem zagotovi nižjo pogodbeno vrednost
(2) Če je zadnji dan za plačilo dela prost dan se šteje da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji
delovni dan
V primeru nastopa s podizvajalcem ki zahteva neposredno plačilo se bo dodal še naslednji
odstavek
(3) Izvajalec pooblašča naročnika da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani
izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu Podizvajalec soglaša da naročnik namesto
34
izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca na transakcijski račun podizvajalca
številka SI56 odprt
pri
Izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca ki ga je predhodno
potrdil
Neposredna plačila podizvajalcem bodo izvršena v roku iz prvega odstavka tega člena
7 člen
Če naročnik zamudi s plačilom je izvajalec upravičen zahtevati zakonite zamudne obresti od
dneva zapadlosti računa v plačilo do dneva plačila
ČAS IZVAJANJA STORITEV
8 člen
(1) Zimska služba se bo predvidoma izvajala od novembra tekočega leta do marca prihodnje
leto Predvideno obdobje izvajanja zimske službe pa se bo tekom izvajanja okvirnega
sporazuma prilagajalo dejanskim vremenskim pogojem kar pomeni da predvideni pričetek in
konec izvajanja zimske službe nista fiksna
(2) Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s tem sporazumom prevzetih del takoj po
podpisu sporazuma
(3) Izvajalec se obvezuje da bo dela opravljal po dinamiki in navodilih naročnika oziroma
skladno z možnostjo zagotavljanja proračunskih sredstev Obseg in dinamika izvajanja del se
po odločitvi naročnika prilagaja razpoložljivim finančnim sredstvom in vremenskim razmeram
Zaradi spremenjenih vremenskih razmer lahko pogodbeni stranki v soglasju s pooblaščenim
predstavnikom naročnika določita trajanje zimske službe drugače
Začetek izvajanja vsakokratnega pluženja in posipavanja cest se uskladi s pooblaščenim
predstavnikom naročnika oz drugimi predstavniki imenovanimi s strani naročnika
OBVEZE NAROČNIKA IN IZVAJALCA
9 člen
Naročnik se obvezuje da bo
minus dal izvajalcu na razpolago vse potrebne informacije podatke in dokumente s katerimi
razpolaga in so vezani na izvedbo storitev po tem okvirnem sporazumu
minus sodeloval s pooblaščenim predstavnikom izvajalca
minus obveščal izvajalca ter koordiniral delo
minus plačeval naročene storitve v dogovorjenih rokih
10 člen
Izvajalec izjavlja da se je seznanil s predmetom tega okvirnega sporazuma pred oddajo
ponudbe in pred podpisom tega okvirnega sporazuma in se obvezuje da bo
35
minus izvajal storitve v skladu z vsemi veljavnimi predpisi Republike Slovenije in Evropske
unije ki urejajo predmet tega sporazuma ter načeli stroke in v skladu z zahtevami
naročnika
minus izvajal storitve po tem sporazumu strokovno brezhibno in kvalitetno ter v skladu z
dobrimi poslovnimi običaji
minus zagotavljal najvišjo kakovost storitev ne glede na čas in kraj izvajanja
minus pravočasno opozoril naročnika na vse nejasnosti iz vsebine oziroma obsega
obveznosti iz sporazuma
minus svoje naloge opravil brezhibno kvalitetno in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka
upoštevajoč predpise s tega področja
minus izvajal storitve po tem okvirnem sporazumu po pravilih stroke v skladu z navodili
naročnika in v dogovorjenih rokih
minus izvajal tudi izven normalnega delovnega časa ne da bi za to zahteval posebna denarna
nadomestila V kolikor bodo vremenske razmere terjale vključitev dodatnega kadra ga
bo izvajalec vključil v izvajanje zimske službe
minus se zavezuje da je seznanjen s predvidenim obsegom del kjer se bodo storitve izvajale
in se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za
delo nepopolnega inali neustreznega popisa območij ter se zavezuje da bo tovrstne
pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške ne da bi zaradi tega trpel čas in
kakovost storitev zimske službe
minus začetek izvajanja vsakokratnega pluženja in posipavanja cest se uskladi s
pooblaščenim predstavnikom naročnika oz drugimi predstavniki imenovanimi s strani
naročnika
minus da bo vodil dnevnik in evidenco tahografskih zapisov s potnimi nalogi za vse delovne
stroje ki to omogočajo in za vsa dela ki so se izvajala v skladu s tem sporazumom
prevzetimi deli ali na zahtevo naročnika namestil prenosne GPS naprave za
spremljanje vozil zimske službe z določitvijo statusa pluženja ali posipanja
minus da bo zagotavljal ustrezne tehnične zmogljivosti glede na obseg del ter bo dela izvajal
z ustrezno opremo glede na specifiko posamezne ceste
minus da bo naročniku predložil izvedbeni program zimske službe
minus da bodo dela izvajali strokovno usposobljeni delavci in da bo zagotovil strokovno
vodstvo izvajanja del ter lastno kontrolo
minus da bo v primeru poškodbe javnih cest pri opravljanju del iz tega sporazuma ki so
nastala po krivdi izvajalca le-te odpravil na svoje stroške v najkrajšem možnem času
minus omogočal ustrezen nadzor naročniku
11 člen
Če naročnik naroči storitev za katero izvajalec meni da bi bili kršeni predpisi ali povzročena
nesorazmerna škoda naročniku ali tretjemu lahko izvedbo odkloni ne da bi kršil določila
sporazuma vendar mora razlog za odklonitev dokazati oziroma izkazati obstoj in predstaviti
dejstva ki utemeljujejo odklonitev Če naročilo ne omogoča strokovno optimalne izvedbe
storitve ali pa zahteva rešitve ki niso v skladu s pravili stroke mora izvajalec naročnika na to
dejstvo opozoriti in mu svetovati primernejšo izvedbo vendar mora nalogo izpolniti kot mu je
bilo naročeno če naročnik pri tem vztraja
POOBLAŠČENE OSEBE
36
12 člen
(1) S strani naročnika je skrbnik tega okvirnega
sporazuma
(2) S strani izvajalca je skrbnik okvirnega
sporazuma ki je tudi odgovoren za izvedbo
storitev po tem okvirnem sporazumu
POGODBENA CENA
13 člen
(1) Vrednost posamezne storitve je razvidna iz predračuna ki je sestavni del tega sporazuma
V navedeni pogodbeni vrednosti so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del predvidenih
v popisu del vključno z vrednostjo vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih
del stroški za izdelavo zahtevane dokumentacije obratovalnimi stroški stroški za označitev
del v skladu z veljavnimi predpisi varnosti pri delu in vsi drugi stroški davki in morebitni popusti
tako da naročnika ne bremenijo kakršnikoli drugi stroški povezani s predmetom javnega
naročila V pogodbeno vrednost so tako vključeni vsi stroški dobave priprave in uporabe
potrebnega materiala z vsemi prenosi in transporti stroški deponije odvoza in morebitni drugi
stroški ki bi nastali v zvezi z deli ki so predmet sporazuma
Cene na enoto kot so razvidne iz predračuna so fiksne za prvo leto trajanja okvirnega
sporazuma nato pa se valorizirajo skladno s Pravilnikom o načinu valorizacije denarnih
obveznosti ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list
RS št 104) V primeru da indeks cen življenjskih potrebščin kumulativno preseže 4 (štiri
odstotke) vrednosti šteto od preteka enega leta od dneva sklenitve okvirnega sporazuma se
cene iz ponudbenega predračuna lahko uskladijo za največ 80 (osemdeset odstotkov)
povišanja indeksa cen življenjskih potrebščin
(2) Stranki sporazuma sta soglasni da so vsi stroški izvajalca vključeni v ceno Cena iz prvega
odstavka tega člena vsebuje vse dajatve stroške in davke razen DDV
JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI IZVAJALCA
14 člen
(1) Izvajalec mora najkasneje v 5-ih dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani
naročnika kot pogoj za veljavnost pogodbe naročniku izročiti bianco menico za dobro izvedbo
obveznosti iz okvirnega sporazuma v višini 10 od okvirne vrednosti sporazuma iz
predračuna (z DDV) v vrednosti EUR z menično izjavo s pooblastilom za
izpolnitev z veljavnostjo 30 dni po datumu poteka roka za izvedbo obveznosti po tej pogodbi
Naročnik po predhodnem obvestilu lahko unovči menico pod naslednjimi pogoji
bull če izvajalec del ne bo opravljal v skladu z zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo
javnega naročila
bull če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi kršitev ali zamude na strani izvajalca
bull če se na zahtevo naročnika v primernem roku ki ga določi naročnik pomanjkljivosti
ne odpravijo
37
bull če bo izvajalec kršil določbe veljavne zakonodaje v zvezi z varovanjem poslovnih
skrivnosti in zaupnosti podatkov
(2) Predložitev zavarovanja dobre izvedbe posla je pogoj za veljavnost te pogodbe
VIŠJA SILA
15 člen
(1) Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki ki nastopijo
neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob
sklepanju okvirnega sporazuma ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti
(2) Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v treh delovnih dneh po
nastanku le-te
(3) Nobena od strank sporazuma ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih
obveznosti iz razlogov ki so izven njenega nadzora
POSLOVNA SKRIVNOST
16 člen
(1) Stranki sporazuma soglašata da vsi podatki do katerih bi prišli z izvedbo tega okvirnega
sporazuma predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta da bosta vse podatke skrbno
varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvedbo tega okvirnega sporazuma
(2) Izvajalec se zavezuje da brez izrecne pisne naročnikove privolitve ne bo objavljal ali se
okoriščal z naročnikovimi poslovnimi skrivnostmi ali zaupnimi informacijami do katerih je imel
kot izvajalec dostop v času veljavnosti tega sporazuma ali po tem če so ta gradiva označena
z oznako interno oziroma zaupno
(3) Stranki sporazuma se zavezujeta da bosta na zahtevo nasprotne stranke vrnili vse
dokumente in njihove kopije pridobljene v okviru medsebojnega sodelovanja ki vsebujejo
podatke ki predstavljajo poslovno skrivnost
(4) Naročnik lahko od izvajalca zahteva polno odškodnino za vso škodo ki jo utrpi in ki izvira
iz objave ali okoriščanja z naročnikovimi poslovnimi skrivnostmi ali zaupnimi informacijami
POGODBENA KAZEN
17 člen
(1) V primeru da izvajalec zamuja z izvedbo storitev iz razlogov ki niso na strani naročnika
ter ne gre za opravičeno zamudo je dolžan plačati pogodbeno kazen v višini od
vrednosti sporazuma za vsak dan zamude vendar največ vrednosti sporazuma
(2) Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu pogodbene cene Stranki sporazuma soglašata
da naročnik ni dolžan sporočiti izvajalcu da si pridržuje pravico do pogodbene kazni če je
izvajalec zamujal z izvedbo storitev
(3) V primeru da zamuda ali napake pri izvedbi onemogočajo namen posla lahko naročnik
odstopi od okvirnega sporazuma in zahteva odškodnino
38
ODSTOP OD SPORAZUMA
18 člen
(1) Katerakoli od strank sporazuma lahko zaradi kršitev obveznosti s strani nasprotne stranke
če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu odstopi od okvirnega sporazuma brez
odpovednega roka V primeru odstopa sta stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz
tega sporazuma in nastalo škodo
(2) V vsakem primeru lahko vsaka od strank odstopi od okvirnega sporazuma s tem da glede
na razlog odstopa izbere za nasprotno stran primeren čas ter poravna vse stroške ki jih s tem
povzroči Vsaka stranka lahko prekine okvirni sporazum brez da bi navajala razloge s
trimesečnim odpovednim rokom
19 člen
Okvirni sporazum preneha veljati če je naročnik seznanjen da je pristojni državni organ ali
sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne okoljske ali socialne zakonodaje
s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
20 člen
Pogodbeni stranki se zavezujeta da
- ne bosta kršili dolžnostnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem
ali zasebnem sektorju ki ga določajo s strani države sprejeti zakonski in
podzakonski predpisi ter zapisani kodeksi ravnanja v poklicnih ali poslovnih
združenjih
- ne bosta dali oziroma obljubili kakršnegakoli darila ali plačila v denarju ali v kakem
drugem dragocenem predmetu posredno ali neposredno kateremu funkcionarju
uslužbencu ali drugemu zaposlenemu pri naročniku ali drugem državnem organu
(službi oddelku agenciji) oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične
stranke z namenom podkupovanja da bi tako napeljeval takega funkcionarja
uslužbenca ali drugega zaposlenega stranko ali kandidata k zlorabi svojega
položaja ali k vplivanju na zakon ali odločitev naročnika ali drugega pristojnega
organa tako da bi s tem pridobila obdržala ali usmerila posle k naročnikovemu
sopogodbeniku ali njegovemu izpolnitvenemu pomočniku zastopniku distributerju
ali drugi povezani pravni ali fizični osebi
- ne bosta omejevali oziroma vplivali na poslovanje izvajalca ali naročnika pri
poslovanju po predpisih o javnem naročanju
- ne bosta sklenili pogodbe pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene
stranke predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja
obljubi ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali sklenitev
posla pod ugodnejšimi pogoji ali za drugo ravnanje ali opustitev s katerim je organu
ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev
nedovoljene koristi predstavniku organa posredniku organa ali organizacije iz
javnega sektorja drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku zastopniku
posredniku
39
V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule je že veljavno sklenjena pogodba nična
Pogodba ki je veljavno sklenjena pod odložilnim ali razveznim pogojem ki v primeru
ugotovitve kršitve ali poskusa kršitve protikorupcijske klavzule še ni nastopil se šteje da ni
bila sklenjena
Na ničnost pogodbe se lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba in se ugotavlja pred stvarno
in krajevno pristojnim sodiščem v Republiki Sloveniji
REŠEVANJE SPOROV
21 člen
(1) Morebitne spore ki bi nastali v zvezi z izvajanjem tega sporazuma bosta pogodbeni stranki
skušali rešiti sporazumno
(2) Če spornega vprašanja ne bi mogli rešiti sporazumno lahko vsaka pogodbena stranka
sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v
KONČNE DOLOČBE
22 člen
(1) Okvirni sporazum je sklenjen z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank in velja
za čas veljavnosti kot je opredeljeno v okvirnem sporazumu
(2) Okvirni sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom ki ga sprejmeta in
podpišeta obe pogodbeni stranki Če katerakoli od določb sporazuma je ali postane
neveljavna to ne vpliva na ostale določbe sporazuma Neveljavna določba se nadomesti z
veljavno ki mora čimbolj ustrezati namenu ki ga je želela doseči neveljavna določba
(3) Okvirni sporazum je sklenjen z odložnim pogojem
- Izvajalec mora za izpolnitev pogoja predložiti v roku 5 (petih) dni po prejemu
sklenjene pogodbe garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (menico)
- Če izvajalec ne bo izpolnil zahtevanih obveznosti iz prvega odstavka tega člena te
pogodbe se šteje da pogodba ni bila sklenjena naročnik pa bo unovčil Garancijo za
resnost ponudbe (menico)
Ob izpolnitvi pogojev iz prve in druge točke pa pogodba učinkuje od dneva sklenitve pogodbe
Kot datum sklenitve pogodbe se šteje datum zadnjega podpisa pogodbenih strank
23 člen
Za urejanje razmerij ki niso izrecno določena s tem okvirnim sporazumom se uporabljajo
določila zakona ki ureja obligacijska razmerja in drugih veljavnih predpisov ki urejajo z
okvirnim sporazumom opredeljena medsebojna razmerja
24 člen
Okvirni sporazum je sestavljen v štirih (4) enakovrednih izvodih od katerih prejme vsaka
pogodbena stranka po dva (2) izvoda
Datum Datum
40
Naročnik Izvajalec
Občina Šentilj
mag Štefan Žvab župan
41
OBR-9
STANDARDNI OBRAZEC ZA ENOTNI EVROPSKI DOKUMENT V ZVEZI Z ODDAJO
JAVNEGA NAROČILA
Obrazec dobite na spletni strani naročnika wwwsentiljsi in ga izpolnite na Portalu javnih
naročil na povezavi httpwwwenarocanjesi_ESPD
Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte ki v
kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik sodelujoči ponudniki v primeru skupne
ponudbe gospodarski subjekti na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci)
Priporočila za izpolnjevanje ESPD obrazca Obrazec ESPD ki je objavljen pri tem javnem
naročilu na spletni strani wwwsentiljsi si naložite in shranite na svoj računalnik (v takšni obliki
kot je objavljen - xml) Nato odprite Portal javnih naročil zavihek ESPD (povezava
httpwwwenarocanjesi_ESPD) kjer pri vprašanju raquoKdo stelaquo izberete možnost raquoSem
gospodarski subjektlaquo Pri naslednjem koraku pripnete shranjeno datoteko xml ESPD ki ste si
jo pred tem naložili in shranili v vaš računalnik Potem nadaljujete z izpolnjevanjem obrazca
Ponudnik ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo naloži svoj ESPD v razdelek raquoESPD ndash
ponudniklaquo ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek raquoESPD ndash ostali sodelujočilaquo
Ponudnik ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo naloži nepodpisan ESPD v xml obliki in bo
podpisan hkrati s podpisom ponudbe
Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek raquoESPD ndash ostali sodelujočilaquo priloži podpisane ESPD
v pdf obliki ali v elektronski obliki podpisan xml
42
OBR-10
MENIČNA IZJAVA1
S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV ZA RESNOST PONUDBE
Ponudnik helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Zakoniti zastopnik oz pooblaščenec ponudnika helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
nepreklicno izjavljam da pooblaščam naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212
Šentilj v Slov goricah da lahko podpisano bianco menico ki je bila izročena kot
zavarovanje za resnost ponudbe za javno naročilo raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh
in javnih površinah v občini Šentilj za zimsko sezono 20182019 in 20192020laquo
objavljeno na Portalu JN pod št objave z dne skladno
z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbe za predmetno javno
naročilo brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek v višini
300000 EUR
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati
ko dospe v gotovini To pooblastilo preneha veljati z dnem 1 12 2018 oziroma z dnem
predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih del predmetnega naročila
Menični znesek se nakaže na račun naročnika št SI56 0131 8010 0009 155 odprt pri
UJP Ponudnik izjavlja da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje Menica
naj se izpolni s klavzulo raquoBREZ PROTESTAlaquo
Ponudnik hkrati POOBLAŠČAM naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
slov goricah da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take
menice
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz
naslednjih mojih računov
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
V primeru odprtja dodatnega računa ki ni zgoraj naveden izrecno dovoljujem izplačilo menice
in pooblaščam banko pri kateri je takšen račun odprt da izvede plačilo
Kraj in datum Podpis odgovorne osebe
Priloga bianco menica
1 Original menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev za resnost ponudbe in bianco menico mora ponudnik posredovati naročniku
po redni pošti najkasneje do dne in ure (ne glede na način vročitve) ki je določena kot datum in ura za oddajo ponudb
43
OBR-11
MENIČNA IZJAVA
S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV ZA DOBRO IZVEDBO DEL
Izvajalec helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Zakoniti zastopnik oz pooblaščenec izvajalca helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
nepreklicno izjavljam da pooblaščam naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212
Šentilj v Slov goricah da lahko podpisano bianco menico ki je bila izročena kot zavarovanje
za dobro izvedbo del po okviren sporazumu šthelliphelliphelliphelliphellip z dnehelliphelliphellipza javno naročilo
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip objavljeno na Portalu JN pod št objave z
dne skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in
ponudbe za predmetno javno naročilo brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih
delih za znesek v višini helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip EUR
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati
ko dospe v gotovini To pooblastilo preneha veljati 30 dan po roku za izpolnitev ponudnikovih
pogodbenih obveznosti
Menični znesek se nakaže na račun naročnika št SI56 0131 8010 0009 155 odprt pri
UJP Izvajalec izjavlja da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje Menica
naj se izpolni s klavzulo raquoBREZ PROTESTAlaquo
Izvajalec hkrati POOBLAŠČAM naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
Slov goricah da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take
menice
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz
naslednjih mojih računov
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
V primeru odprtja dodatnega računa ki ni zgoraj naveden izrecno dovoljujem izplačilo menice
in pooblaščam banko pri kateri je takšen račun odprt da izvede plačilo
Kraj in datum
Podpis odgovorne osebe
9
da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin ki jih ponudi ponudnik izračuna vrednost
ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije Ne glede na prejšnji odstavek lahko
naročnik ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno
Ponudnik s podpisom soglasja na OBR-2A naročniku dovoljuje popravo računskih napak ki
jih bo ta morebiti odkril pri pregledu in ocenjevanju ponudb
8 Navedba zavajajočih podatkov
Naročnik bo Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku
minus v primeru da se bo pri naročniku pojavil utemeljen sum da je ponudnik v postopku
javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot
pravo v skladu z enajstim odstavkom 89 člena ZJN-3
minus če glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94 členom ZJN-3
9 Stroški priprave ponudbe
Ponudniki nosijo sami vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe vključno s
stroški prospektnega materiala katalogov če jih bo naročnik zahteval Naročnik v nobenem
primeru ne more biti odgovoren za morebitno škodo ki bi nastala zaradi teh stroškov brez
ozira na potek postopkov v zvezi z javnim naročilom in na končno izbiro ponudnika
10 Obvezni pogoji
Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z
oddajo javnega naročila Vrsta dokazila s katerim ponudnik izkaže izpolnjevanje zahtevanega
pogoja je navedena za vsakim zahtevanim pogojem
Naročnik namesto potrdil ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe sprejme kot predhodni
dokaz Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila ndash ESPD
Če država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja zahtevanih dokazil iz točk 1011 in
1012 in 1014 II poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali če ti ne
zajemajo vseh primerov iz točk 1011 1012 in 1014 II poglavja te dokumentacije v zvezi
z oddajo javnega naročila lahko ponudnik da zapriseženo izjavo Če ta v državi v kateri ima
ponudnik svoj sedež ni predvidena pa lahko ponudnik da izjavo določene osebe dano pred
pristojnim sodnim ali upravnim organom notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko
organizacijo v matični državi te osebe ali v državi v kateri ima ponudnik sedež
Naročnik lahko ponudnike kadar koli med postopkom pozove da predložijo vsa dokazila ali
del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD
Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika kateremu se je odločil oddati javno
naročilo zahteval da predloži najnovejša dokazila ki dokazujejo izpolnjevanje vseh pogojev
ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila Naročnik si
pridržuje pravico da pozove ponudnike da dopolnijo ali pojasnijo predložena potrdila
10
Podatke ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ne bo predložil dokazila sam
lahko naročnik namesto v uradni evidenci preveri v enotnem informacijskem sistemu če
ponudnik v tem sistemu naročnika izkazljivo potrdi
Ponudnik ni dolžan predložiti dokazil ali drugih listinskih dokazov če lahko naročnik potrdila
ali druge potrebne informacije pridobi brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne
baze podatkov katere koli države članice kakršne so nacionalni register javnih naročil
elektronski register podjetij elektronski sistem za shranjevanje dokumentov ali
predkvalifikacijski sistem Ponudnik prav tako ni dolžan predložiti dokazil če naročnik že ima
te dokumente zaradi prejšnjega oddanega javnega naročila ali sklenjenega okvirnega
sporazuma in so ti dokumenti še vedno veljavni oziroma izkazujejo navedbe v ESPD
Če lahko naročnik dokazila pridobi neposredno v bazi podatkov mora ESPD vsebovati tudi
informacije ki so potrebne v ta namen zlasti spletni naslov baze podatkov podatke za
identifikacijo če je to potrebno pa tudi soglasje da pridobi dokazilo naročnik
Naročnik bo ugotavljal sposobnost ponudnikov na osnovi izpolnjevanja naslednjih
pogojev
101 Osnovna sposobnost ponudnika
1011 Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika če bo pri
preverjanju v skladu s 77 79 in 80 členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen da je bila
ponudniku ali osebi ki je članica upravnega vodstvenega ali nadzornega organa tega
gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor
v njem izrečena pravnomočna sodba ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj ki so
opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS št 5012 ndash uradno prečiščeno besedilo in
5415 v nadaljnjem besedilu KZ-1)
minus terorizem (108 člen KZ-1)
minus financiranje terorizma (109 člen KZ-1)
minus ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110 člen KZ-1)
minus novačenje in usposabljanje za terorizem (111 člen KZ-1)
minus spravljanje v suženjsko razmerje (112 člen KZ-1)
minus trgovina z ljudmi (113 člen KZ-1)
minus sprejemanje podkupnine pri volitvah (157 člen KZ-1)
minus kršitev temeljnih pravic delavcev (196 člen KZ-1)
minus goljufija (211 člen KZ-1)
minus protipravno omejevanje konkurence (225 člen KZ-1)
minus povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226 člen KZ-1)
minus oškodovanje upnikov (227 člen KZ-1)
minus poslovna goljufija (228 člen KZ-1)
minus goljufija na škodo Evropske unije (229 člen KZ-1)
minus preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230 člen KZ-1)
minus preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231 člen KZ-1)
minus preslepitev kupcev (232 člen KZ-1)
minus neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233 člen KZ-1)
minus neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234 člen KZ-1)
minus ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235 člen KZ-1)
11
minus izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236 člen KZ-1)
minus zloraba informacijskega sistema (237 člen KZ-1)
minus zloraba notranje informacije (238 člen KZ-1)
minus zloraba trga finančnih instrumentov (239 člen KZ-1)
minus zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240 člen KZ-1)
minus nedovoljeno sprejemanje daril (241 člen KZ-1)
minus nedovoljeno dajanje daril (242 člen KZ-1)
minus ponarejanje denarja (243 člen KZ-1)
minus ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244 člen KZ-
1)
minus pranje denarja (245 člen KZ-1)
minus zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246 člen KZ-1)
minus uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247 člen KZ-1)
minus izdelava pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248 člen KZ-1)
minus davčna zatajitev (249 člen KZ-1)
minus tihotapstvo (250 člen KZ-1)
minus zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257 člen KZ-1)
minus oškodovanje javnih sredstev (257a člen KZ-1)
minus izdaja tajnih podatkov (260 člen KZ-1)
minus jemanje podkupnine (261 člen KZ-1)
minus dajanje podkupnine (262 člen KZ-1)
minus sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263 člen KZ-1)
minus dajanje daril za nezakonito posredovanje (264 člen KZ-1)
minus hudodelsko združevanje (294 člen KZ-1)
Dokazilo Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila ndash ESPD
1012 Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika če bo pri
preverjanju v skladu s 77 79 in 80 členom ZJN-3 ugotovil da ponudnik ne izpolnjuje
obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom ki ureja
finančno upravo ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države v kateri ima sedež ali
predpisi države naročnika če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje
ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več Šteje se da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz
prejšnjega stavka tudi če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih
odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje
ponudbe
Dokazilo Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila ndash ESPD
1013 Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika če je ta na dan ko
poteče rok za oddajo ponudb izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v
evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami
Dokazilo Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila ndash ESPD
1014 Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika če mu je bila v zadnjih
treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa
12
Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi
prekrška v zvezi s plačilom za delo
Dokazilo Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila ndash ESPD
102 Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti
Ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov ki se vodijo v državi
članici v kateri ima ponudnik sedež
Dokazilo Izpis iz ustreznega poklicnega ali poslovnega registra v kolikor ponudnik ne
predloži si naročnik pridobi sam
103 Strokovna sposobnost
Naročnik bo ponudniku priznal strokovno sposobnost če bo predložil (navedel) najmanj štiri
(4) reference različnih naročnikov opisano in navedeno tako kot je zahtevano v obrazcu
OBR-3 V primeru da ponudnik ne bo predložil vsaj štiri (4) pravilne reference bo njegova
ponudba izločena iz nadaljnjega postopka izbire najugodnejšega ponudnika Pravilna
referenca je referenca posameznega naročnika ki izkazuje kvalitetno in pravočasno izvedene
storitve izvajanja zimske službe na občinskih cestah v minimalni dolžini 50 km v obdobju
zadnjih treh (3) let pred oddajo ponudbe
Dokazilo Ustrezne reference iz prejšnjih naročil ndash izpolnjen obrazec OBR-3 OBR-3A
104 Tehnična usposobljenost
Ponudnik mora razpolagati (op v lasti ali najemu) z zadostnimi tehničnimi kapacitetami za
priznanje tehnične usposobljenosti in sicer sz
- eno (1) vzdrževalno enoto (objektom) s skladišči in silosi za posipne materiale (pesek
sol) ter upravnimi prostori za izvajanje organizacije del in dežurstva zimske službe
- desetimi (10) traktorji za pluženje posipavanje
- desetimi (10) snežnimi plugi za traktorje
- desetimi (10) posipalci za traktorje
- enim (1) snežnim reskarjem
- enim (1) poltovornim vozilom za izvajanje pregledne službe
- eno (1) pometalno napravo za čiščenje peska ob koncu zimske sezone
- enim (1) rovokopačem opremljenim s čelnim nakladačem
- enim (1) tovornim vozilom kiper 8-10 t
- enim (1) tovornim vozilom kiper 10-12 t
- enim (1) posipalcem avtomatski kot npr Igloo ali podobno za poltovorno vozilo
Oddaljenost vseh tehničnih kapacitet je lahko največ 30 km od sedeža naročnika
Vsa vozila s katerimi se izvaja zimska služba morajo biti opremljena z GPS napravo ponudnik
pa mora razpolagati z ustrezno programsko opremo za vodenje evidenc ur in dejanskega
stanja na terenu ki mora biti kadarkoli na vpogled naročniku
Dokazilo Izpolnjen obrazec OBR ndash 5
13
Naročnik bo skladno s 77 členom ZJN-3 pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila
preveril izpolnjevanje tega pogoja v kolikor bo podvomil v resničnost
105 Kadrovska usposobljenost
Ponudnik mora razpolagati z ustrezno usposobljenim kadrom (op v delovnem ali drugem
pogodbenem razmerju) in sicer najmanj sz
- enim (1) odgovornim vodjem del oziroma odgovornim vodjem zimske službe ki ima
pridobljeno najmanj 6 stopnjo izobrazbe gradbene smeri najmanj 5 let delovnih
izkušenj pri vodenju zimske službe in opravljen strokovni izpit
- enim (1) strokovno tehničnim kadrom za organizacijo del dežurstvo v zimski službi
izvajanje administrativno tehničnih nalog ki ima pridobljeno najmanj 5 stopnjo
izobrazbe
- enim (1) delovodjem ali skupinovodjem za izvajanje dežurstva v zimski službi ki ima
pridobljeno najmanj 4 stopnjo izobrazbe
- enim (1) preglednikom ki ima pridobljeno najmanj 3 stopnjo izobrazbe in nacionalno
poklicno kvalifikacijo (NPK) za cestnega preglednika
- desetimi (10) voznikistrojniki ki imajo opravljen izpit iz težke gradbene mehanizacije
(TGM)
Dokazilo Izpolnjen obrazec OBR-6 kopije pogodb o zaposlitvi podjemnih pogodb dokazil o
izobrazbi NPK za cestnega preglednika izpit TGM in strokovnih izpitih oz druga ustrezna
dokazila
106 Dobava posipnega materiala
Ponudnik mora ves čas izvajanja pogodbe nemoteno zagotavljati dobavo posipnega materiala
t j soli peska in mešanice soli in peska potrebnega za izvajanje zimskega vzdrževanja cest
vse v skladu s predhodnim dogovorom z naročnikom
Dokazilo Izpolnjen obrazec OBR ndash 4
Naročnik bo skladno s 77 členom ZJN-3 pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila
preveril izpolnjevanje tega pogoja v kolikor bo podvomil v resničnost Ponudnik mora na poziv
naročnika predložiti dokazilo (npr pogodbo o dobavi)
107 Odzivni čas
Ponudnik mora zagotavljati odzivni čas in sicer 30 minut po petih centimetrih zapadlega
snega
Dokazilo Izpolnjen obrazec OBR ndash 4
14
108 Zavarovanje odgovornosti za škodo
Ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost za škodo v skladu s 14 členom Gradbenega
zakona (Uradni list RS št 612017) ki mora vključevati odgovornost za škodo ki bi nastala
naročniku ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in mora kriti škodo zaradi
malomarnosti napake in opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih Višina letne vsote
določene v zavarovalni polici mora biti najmanj 5000000 EUR
Dokazilo Kopija veljavne zavarovalne police
109 Obvezen ogled terena
Ponudnik si mora pred oddajo ponudbe pogledati lokacijo predmeta javnega naročila
Za termin ogleda se dogovori s kontaktno osebo Vojko Titan na vojkotitansentiljsi ali
obcinasentiljsi Zbirno mesto je na sedežu občine Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
Slovenskih goricah
Ponudnik mora po končanem ogledu naročniku v podpis in žigosanje predložiti potrdilo o
ogledu lokacije katero predloži v svoji ponudbi kot pogoj za dopustnost ponudbe
Ogled opravi ponudnik na lastno odgovornost in lastne stroške s predstavnikom naročnika
Ogled se opravlja v delovnem času naročnika od dneva objave javnega naročila do vključno
dne 3102018
Dokazilo Potrjen obrazec OBR - 7 s strani naročnika
11 Izločitev ponudbe
Naročnik bo izločil
minus nepravočasne ponudbe
minus ponudbe ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtev iz točke 2 in 10 II poglavja teh navodil
minus ponudbo ki ne bo ustrezala vsem tehničnim zahtevam
Naročnik iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključi ponudnika če se izkaže
da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena
dejanja v enem od položajev iz točk 1011 1012 1013 in 1014 točke 101 II poglavja
te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila Naročnik pa lahko kadar koli v postopku
izključi ponudnika če se izkaže da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt
glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz šestega odstavka 75 člena
ZJN-3
Ponudnik ki je v enem od položajev iz točke 1011 točke 101 II poglavja te dokumentacije
v zvezi z oddajo javnega naročila lahko naročniku predloži dokaze da je sprejel zadostne
ukrepe s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev Za
zadostne ukrepe šteje plačilo ali zaveza plačati nadomestilo za vso škodo povzročeno s
kaznivim dejanjem ali kršitvijo aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno
razjasnitev dejstev in okoliščin ter sprejetje konkretnih tehničnih organizacijskih in kadrovskih
15
ukrepov ustreznih za preprečitev nadaljnjih kaznivih dejanj ali kršitev To ne velja za
ponudnika ki je bil iz sodelovanja v postopkih javnega naročanja ali postopkih za podelitev
koncesije izključen na podlagi pravnomočne sodbe ali odločbe o prekršku ki učinkuje v
Republiki Sloveniji
12 Ponudbena cena
Ponudnik mora v ponudbi navesti skupno končno ceno v EUR Končna cena mora vsebovati
vse stroške popuste in rabate Ponudbena cena mora imeti stopnjo in vrednost DDV-ja
posebej izkazano
Cena mora biti fiksna v času trajanja okvirnega sporazuma
13 Merila
Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba ndash najnižja
skupna cena
14 Neobičajno nizka ponudba
Če bo naročnik menil da je pri določenem naročilu glede na njegove zahteve ponudba
neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve
naročila bo naročnik preveril ali je neobičajno nizka in od ponudnika zahteval da pojasni ceno
ali stroške v ponudbi
Naročnik bo preveril ali je ponudba neobičajno nizka tudi če je vrednost ponudbe za več kot
50 odstotkov nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20 odstotkov
nižja od naslednje uvrščene ponudbe vendar le če je prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe
Kadar naročnik v postopku javnega naročanja preveri dopustnost vseh ponudb v skladu s
prejšnjim stavkom preveri ali je ponudba neobičajno nizka glede na dopustne ponudbe
Preden naročnik izloči neobičajno nizko ponudbo mora od ponudnika v skladu s 86 členom
ZJN-3 pisno zahtevati podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe za katere meni
da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb
Naročnik bo ocenil pojasnila tako da se bo posvetoval s ponudnikom Ponudbo bo zavrnil le
če predložena dokazila zadostno ne pojasnijo nizke ravni predlagane cene ali stroškov pri
čemer se upoštevajo elementi iz prejšnjega odstavka
Če bo naročnik ugotovil da je ponudba neobičajno nizka ker ni skladna z veljavnimi
obveznostmi iz drugega odstavka 3 člena ZJN-3 jo bo naročnik zavrnil
15 Podatki o lastniški strukturi
Izbrani ponudnik mora v roku osmih dni od prejema naročnikovega poziva posredovati podatke
o
minus svojih ustanoviteljih družbenikih delničarjih komanditistih ali drugih lastnikih in
podatke o lastniških deležih navedenih oseb
16
minus gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona ki ureja gospodarske
družbe šteje da so z njim povezane družbe
16 Veljavnost ponudbe
Ponudba mora veljati do dne 1 4 2020
19 Variantne ponudbe
Variantne ponudbe ne bodo upoštevane
20 Finančna zavarovanja
Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika naročniku predložiti
spodaj zahtevana zavarovanja ki morajo biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv
Uporabljena valuta mora biti enaka valuti javnega naročila
201 Zavarovanje za resnost ponudbe
Ponudnik mora v ponudbi predložiti bianco menico za resnost ponudbe v višini 300000 EUR
ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev Veljavnost finančnega zavarovanja za resnost
ponudbe mora veljati do 1122018 oziroma ne sme poteči pred rokom za predložitev
finančnega zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti okvirnega sporazuma Original menično
izjavo s pooblastilom za izpolnitev za resnost ponudbe in bianco menico mora ponudnik
posredovati naročniku po redni pošti najkasneje do dne in ure (ne glede na način vročitve) ki
je določena kot datum in ura za oddajo ponudb
Naročnik bo unovčil menico za resnost ponudbe
minus če ponudnik ponudbo umakne po poteku roka za predložitev ponudb
minus če ponudnik ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove
ponudbe
- ne izpolni ali zavrne sklenitev okvirnega sporazuma ali
- ne predloži ali zavrne predložitev garancije za dobro izvedbo
obveznosti okvirnega sporazuma (menico)
202 Zavarovanje za dobro izvedbo del
Ponudnik ki mu bo dodeljena izvedba javnega naročila mora naročniku najkasneje pet (5) dni
od sklenitve okvirnega sporazuma predložiti bianco menico za dobro izvedbo del v višini 10
vrednosti okvirnega sporazuma z vključenim DDV ter menično izjavo s pooblastilom za
izpolnitev Rok veljavnosti finančnega zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti okvirnega
sporazuma z veljavnostjo za celoten čas trajanja okvirnega sporazuma podaljšano za
dodatnih 30 dni po izteku okvirnega sporazuma
Naročnik bo unovčil garancijo za dobro izvedbo obveznosti okvirnega sporazuma v primeru
minus da obveznosti po okvirnem sporazumu ne bodo pravočasno in pravilno izvajane
oziroma jih bo izvajalec enostransko prenehal izvajati in
minus prekinitve okvirnega sporazuma po krivdi izvajalca
17
Če ponudnik ne predloži zahtevane garancije za dobro izvedbo posla ali če predloži drugo
vrsto finančnega zavarovanja kot je zahtevano v tej razpisni dokumentaciji se šteje da je
ponudnik umaknil oziroma spremenil ponudbo v času njene veljavnosti navedene v ponudbi
III JAVNO ODPIRANJE PONUDB
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 5 10 2018 in
se bo začelo ob 1030 uri na spletnem naslovu httpsejngovsieJN2
Odpiranje poteka tako da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri ki je določena za javno
odpiranje ponudb prikaže podatke o ponudniku o variantah če so bile zahtevane oziroma
dovoljene ter omogoči dostop do pdf dokumenta ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod
razdelek raquoPredračunlaquo Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut Ponudniki
ki so oddali ponudbe imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku
raquoZapisnik o odpiranju ponudblaquo
IV PREGLED PONUDB
Naročnik bo ponudbe najprej razvrstil po merilih nato pa jih bo preveril z vidika ustreznosti
zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila
Za ponudnika ki bo po merilih najugodnejši bo naročnik preveril ali obstajajo razlogi za
izključitev najugodnejšega ponudnika in ali ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje
V POGAJANJA
Naročnik ne bo izvedel pogajanj
VI OKVIRNI SPORAZUM
Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil okvirni sporazum v skladu z določbami vzorca
okvirnega sporazuma iz OBR-8
Okvirni sporazum je treba podpisati v roku 5 dni od prejema naročnikovega poziva k podpisu
okvirnega sporazuma
VI PRAVNO VARSTVO
Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z
določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS št 4311
in spremembe v nadaljevanju ZPVPJN) po postopku in na način kot ga določa zakon
Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah
postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika razen če zakon ki ureja
oddajo javnih naročil ali ZPVPJN ne določa drugače Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži
aktivno legitimirana oseba kot jo določa 14 člen ZPVPJN
18
Zahtevek za revizijo mora vsebovati
1 ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu vlagatelj) ter kontaktno
osebo
2 ime naročnika
3 oznako javnega naročila
4 predmet javnega naročila
5 očitane kršitve
6 dejstva in dokaze s katerimi se kršitve dokazujejo
7 pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku če vlagatelj
nastopa s pooblaščencem
8 navedbo ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz
evropskih sredstev in iz katerega sklada
Vlagatelj mora v skladu s prvo alinejo prvega odstavka 71 člena ZPVPJN zahtevku za revizijo
priložiti potrdilo o plačilu takse v višini 200000 EUR
Takso je potrebno vplačati na podračun odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za
predrevizijski in revizijski postopek številka 01100-1000358802 ndash izvrševanje proračuna RS
Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje
sklicevanja na številko odobritve 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št objave
javnega naročila oznaka L pa pomeni označbo leta V kolikor je št objave javnega naročila
krajša od šestih znakov se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0)
Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku po pošti priporočeno ali
priporočano s povratnico Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati
ministrstvu pristojnemu za javna naročila
Zahtevek za revizijo ki se nanaša na vsebino objave ali dokumentacijo v zvezi z oddajo
javnega naročila se razen v primeru iz četrtega odstavka 25 člena ZPVPJN vloži v desetih
delovnih dneh od dneva
minus objave obvestila o javnem naročilu ali
minus obvestila o dodatnih informacijah informacijah o nedokončanem postopku ali
popravku če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za
izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno
objavljenega obvestila o naročilu ali
minus prejema povabila k oddaji ponudb
Če naročnik ugotovi da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno
legitimirana oseba iz 14 člena ZPVPJN da vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 15 člena
ZPVPJN ni predložil potrdila o plačilu takse ali da ni bila plačana ustrezna taksa ga najpozneje
v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže
mag Štefan Žvab
župan Občine Šentilj
19
OBR-1
PONUDNIK helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
PONUDBA
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski
sezoni 20182019 in 20192020laquo
Naziv oz popolna firma
ponudnika
Sedež ponudnika
Odgovornae osebae oziroma
zakoniti zastopnik(i) (podpisnik(i)
okvirnega sporazuma)
Kontaktna oseba
Telefon
Telefaks
Elektronski naslov
Številka transakcijskega računa
ponudnika (IBAN) pri banki
Matična številka
Identifikacijska številka za DDV
Pristojni davčni urad
Nastopanje s podizvajalci DA NE
Kraj in datum
Žig in podpis ponudnika
20
OBR-1A
PODIZVAJALEC
PONUDBA
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski
sezoni 20182019 in 20192020laquo
PODATKI O PODIZVAJALCU
Naziv oz popolna firma
ponudnika - podizvajalca
Sedež ponudnika - podizvajalca
Odgovornae osebae oziroma
zakoniti zastopnik(i)
(podpisnik(i) okvirnega
sporazuma)
Kontaktna oseba
Telefon
Telefaks
Elektronski naslov
Številka transakcijskega računa
ponudnika (IBAN)
Matična številka
Identifikacijska številka za DDV
Pristojni davčni urad
Del izvedbe javnega naročila ki ga bo izvedel podizvajalec
Opis dela izvedbe naročila ki ga
bo izvedel podizvajalec
Količina
Kraj izvedbe
Kraj in datum
Žig in podpis podizvajalca
21
OBR-2
PONUDNIK helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
PREDRAČUN ŠT helliphelliphelliphellip
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski
sezoni 20182019 in 20192020laquo
Storitev Enota
Ocenjena
količina
Cena brez
DDV v
EURenoto
Skupaj cena
brez DDV v
EUR
Stopnja
DDV v
Znesek DDV
v EUR
Cena z DDV
v EUR
Dežurstvo Ura 650
Postavitev kolov -
leseni Kom
200
Odstranjevanje
kolov lesenih Kom
200
DELAVCI
Preglednik Ura 200
Voznikstrojnik Ura 1800
VOZILA
Tovorno vozilo 8-
10 t Ura
200
Tovorno vozilo 10-
12 t Ura
300
Pregledniško
vozilo Ura
50
STROJI
Rovokopač Ura 100
Traktor do 90 KM Ura 200
Traktor nad 90 KM Ura 1000
Posipalec za
traktorndash vlečni
(obr ure)
Ura
1000
Snežni plug (obr
ure) Ura
600
Snežni rezkar
(obr ure) Ura
20
22
Veljavnost ponudbe do 1 4 2020
Ponudnik helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
izjavljam da sem seznanjen in se v celoti strinjam z navodili in pogoji ki so navedeni v tej
dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in bom pri izvajanju storitev zimske službe
upošteval reakcijski oz odzivni čas v trajanju največ 30 minut od poziva pooblaščenega
predstavnika naročnika
Kraj in datum Žig in podpis ponudnika
Ponudnik v sistemu e-JN predračun naloži v razdelek raquoPredračunlaquo v pdf datoteki
Posipalec
avtomatski (npr
Igloo-obrure)
Ura
50
Pometalna
naprava za
čiščenje ceste
(obrure)
Ura
100
MATERIAL
Snežni koli 2 m
leseni kom
200
Agregat za
posipanje (2-4
mm) s
transportom do
vzdrževalne enote
m3
300
Agregat za
posipanje (8-16
mm) s
transportom do
vzdrževalne enote
m3
60
NaCl garnulacije
0-4 (0-2) mm za
odprta skladišča s
transportom do
vzdrževalne enote
t
170
NaCl garnulacije
0-4 (0-2) mm v
vrečah 25 kg s
transportom do
sedeža naročnika
t
3
SKUPAJ
23
OBR-2A
PISNO SOGLASJE PONUDNIKA
za odpravo računskih napak v skladu s 7 odstavkom 89 člena ZJN-3
Ponudnik helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
s podpisom te izjave dajem naročniku soglasje da popravi računske napake ki jih odkrije pri
pregledu in ocenjevanju ponudb Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta
spreminjati Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi da je prišlo do računske napake
zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika lahko naročnik
popravi računsko napako tako da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin ki jih
ponudi ponudnik izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije
Naročnik lahko napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno
Kraj in datum
Žig in podpis ponudnika
24
OBR-3
PONUDNIK helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
REFERENCE - SEZNAM NAJVAŽNEJŠIH STORITEV ZIMSKE SLUŽBE V ZADNJIH
TREH LETIH PRED ODDAJO PONUDBE
Navodilo za izpolnjevanje OBR- 3
1 Ponudniki izpolnijo obrazec z izvedbo zimske službe na občinskih cestah v dolžini
minimalno 50 km za posamezno referenco
2 Ponudniki z žigom in podpisom jamčijo da so navedeni podatki (reference) točne in resnični
V primeru da bo naročnik ugotovil da je ponudnik navajal neresnične in zavajajoče podatke
(reference) bo brez predhodnega obvestila ponudnika predlagal za vpis v javni seznam
ponudnikov z negativnimi referencami V primeru če naročnik tega javnega naročila
NAROČNIK
(naziv naslov odgovorna
oseba naročnika telefon)
Izvedbe zimske
službe (dolžina
cest v km)
Vrednost del
v EUR z DDV Leto
izvedbe
25
ugotovi da določene navedene reference referenčni naročnik preteklega javnega naročila ne
priznava bo takšna referenca izločena
3 Ponudnik na tem obrazcu navede najmanj štiri (4) reference različnega naročnika
4 Naročnik bo ponudniku priznal le reference za izvajanja zimske službe na občinskih cestah
Naročnik nebo priznal reference zimske službe državnih cest
5 Naročnik bo ponudniku priznal le reference zaključene od vključno leta 2015 naprej
Kraj in datum
Žig in podpis ponudnika
Opomba V primeru da bo naročnik podvomil v resničnost navedb bo ustreznost in resničnost
referenc preveril
26
OBR-3A
POTRDILO NAROČNIKA
(priloga k OBR-3)
Naročnikhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Vrsta storitev helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Potrjujemo da je izvajalec
od helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip do helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (navesti datum)
za nas izvajal storitve zimske službe občinskih cest po pogodbi šthelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip z
dnehelliphelliphelliphelliphelliphellip v dolžini helliphelliphelliphellip km in sicer kot
glavni izvajalec podizvajalec
(ustrezno obkrožiti)
Storitve je opravljal pravočasno in kvalitetno
Odgovorna oseba naročnika pri katerem se lahko dobijo dodatne informacije
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip tel št helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip e-
naslov helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
To potrdilo je izdano na prošnjo ponudnika za prilogo ponudbi kot priporočilo za priznanje
referenc
Kraj in datum
Žig in podpis naročnika
Navodilo za izpolnjevanje OBR-3A
1 Po potrebi naj ponudnik obrazec kopira
2 OBR-3A raquopotrdilo naročnikalaquo
27
OBR-4
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV
S podpisom te izjave ponudnik
______________________________________________________________ izjavljamo da
izpolnjujemo vse pogoje v skladu z zakonom in razpisno dokumentacijo na javni razpis
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski
sezoni 20182019 in 20192020laquo in sicer izjavljamo
Da bomo ves čas izvajanja pogodbe nemoteno zagotavljati dobavo posipnega materiala
potrebnega za izvajanje zimskega vzdrževanja javnih poti in javnih površin
Da bomo upoštevali dogovorjen reakcijski čas največ 30 minut
Da bo ponudnik imel dežurno in pregledniško službo
Da je oddaljenost vseh tehničnih kapacitet je največ 30 km od sedeža naročnika
Da so vsa vozila s katerimi se pluži in posipava opremljena z GPS napravo ter ponudnik
razpolaga s programsko opremo da lahko naročniku dokazuje opravljanje del in število ur
Da razpolagamo z ustreznim kadrom in tehnični opremo za izvedbo predmeta javnega
naročila ki je zahtevana in je navedena na posebnih obrazcih
Da bomo dela izvedli v skladu pravili stroke in navodili naročnika
Da bomo pri izvedbi javnega naročila upošteval obveznosti ki izhajajo iz predpisov o varstvu
zaposlenih in ureditvi delovnih pogojev
Da imamo zavarovano odgovornost za predmet javnega naročila skladno s Navodili
ponudnikom iz razpisne dokumentacije
Da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila
Ta izjava je sestavni del ponudbe s katero se prijavljamo na predmetno javno naročilo
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo da so zgoraj navedeni podatki točni in
resnični
Naročnik si pridružuje pravico da lahko skladno s 77 členom ZJN-3 pred izdajo odločitve o
oddaji javnega naročila o izvedbi javnega naročila preveril izpolnjevanje vseh pogojev katerih
izpolnjevanje ponudnik s podpisom te izjave izkazuje v kolikor bo naročnik podvomil v
resničnost izjave Ponudnik se zavezuje da bo na poziv naročnika predložil zahtevana
dokazila
Kraj in datum (žig) Podpis odgovorne osebe ponudnika
28
OBR-5
SEZNAM TEHNIČNIH KAPACITET
Za izvedbo predmeta javnega naročila raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih
površinah v občini Šentilj za zimski sezoni 20182019 in 20192020laquo razpolagamo najmanj
s sledečo opremo
Zap
št
Tehnična kapaciteta oprema (znamka
model naslov ipdhellip)
Datum
nazadnje
opravljenega
tehničnega
pregleda letnik
izdelave
Podlaga za
razpolaganje
(lastništvo najem
ipd)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
29
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Po potrebi se obrazec kopira
Naročnik si pridružuje pravico da bo skladno s 77 členom ZJN-3 pred izdajo odločitve o oddaji
javnega naročila o izvedbi javnega naročila preveril izpolnjevanje vseh pogojev katerih
izpolnjevanje ponudnik s podpisom te izjave izkazuje v kolikor bo podvomil v resničnost
Ponudnik se zavezuje da bo na podlagi naročnikovega poziva predložil zahtevana dokazila
Kraj in datum Žig in podpis ponudnika
30
OBR-6
SEZNAM KADRA PONUDNIKA
Pri izvedbi predmeta javnega naročila raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih
površinah v občini Šentilj za zimski sezoni 20182019 in 20192020laquo bo sodeloval
naslednji kader
Zap
št
Ime in priimek
delavca
Izobrazba strokovni
izpiti
Razmerje do
ponudnika
(zaposlen
pogodbenihellip)
Delo v okviru
predmeta javnega
naročila
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Po potrebi se obrazec kopira
Kraj in datum Žig in podpis ponudnika
31
OBR-7
POTRDILO O OGLEDU LOKACIJE
Pooblaščena oseba ponudnika ______________________________________________
(naziv ponudnika) ______________________________ (ime in priimek) se je udeležila
organiziranega obveznega ogleda cest za potrebe izdelave ponudbe za javno naročilo
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski sezoni
20182019 in 20192020laquo z oznako _____________________ dne _____________ ob
_____uri
Izpolni naročnik po opravljenem ogledu
Podpis predstavnika
naročnika
Žig naročnika Kraj in datum
Izpolni ponudnik in obvezno priloži k ponudbeni dokumentaciji
Podpis ponudnika Žig ponudnika Kraj in datum
32
OBR-8
OBČINA ŠENTILJ Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v Slov goricah matična številka
5884209000 davčna številka SI 38253283 ki jo zastopa župan mag Štefan Žvab (v
nadaljevanju naročnik)
in
(naziv in naslov izvajalca)
matična številka davčna številka ki ga
zastopa (v nadaljevanju izvajalec)
se dogovorita in skleneta naslednji
OKVIRNI SPORAZUM
za izvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za
zimski sezoni 20182019 in 20192020
UVODNE DOLOČBE
1 člen
Naročnik in izvajalec ugotavljata da
minus je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila
za objavljen na Portalu javnih
naročil pod št objave z dne v skladu
s členom Zakona o javnem (Uradni list RS št 912015 v nadaljevanju ZJN-
3) z namenom sklenitve okvirnega sporazuma v skladu s točko b) sedmega odstavka
48 člena ZJN-3
minus je naročnik na podlagi javnega naročila iz prve alineje in prejetih ponudb z Odločitvijo
o oddaji javnega naročila številka z dne izbral
enega ponudnika
minus da je izvajalec strokovno in tehnično sposoben izvesti naročilo po tem sporazumu
2 člen
S tem sporazumom se naročnik in izvajalec dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvajanja
javnega naročila iz prejšnjega člena
PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA
3 člen
(1) Predmet javnega naročila je kot je
razvidno iz seznama javnih poti in javnih površin ki so sestavni del tega sporazuma Stranki
tega okvirnega sporazuma ugotavljata da naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej
določiti potreb po storitvah ki so predmet tega okvirnega sporazuma in bo storitve časovno in
količinsko naročal glede na dejanske potrebe po cenah ki bodo podane v ponudbi
33
(2) Izvajalec se zavezuje za naročnika opravil storitve ki so predmet naročila naročnik pa mu
bo za to plačal dogovorjeno ceno
(3) Naročnikove zahteve ter specifikacije se lahko v soglasju z izvajalcem med samim
trajanjem okvirnega sporazuma tudi spremenijo dopolnijo ali razširijo pri čemer pa izvajalec
v nobenem primeru ni upravičen do povračila kakršnih koli stroškov ki bi jih spremenjene
zahteve morebiti povzročile
(4) Ponudba in dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila katere del so tudi tehnične
specifikacije naročila sta sestavni del tega sporazuma
4 člen
Ta sporazum se sklepa za obdobje od predvidoma 1112018 oziroma od podpisa okvirnega
sporazuma do 3042020
PLAČILNI POGOJI
5 člen
(1) Opravljena dela po tem sporazumu bo izvajalec obračunal po dejansko izvršenih količinah
dokumentiranih v dnevniku evidenci tahografskih zapisov oziroma GPS podatkih potrjenih s
strani pooblaščenega predstavnika naročnika
(2) Storitev je uspešno opravljena ko naročnik potrdi pisno poročilo o opravljenih storitvah ki
ga pripravi izvajalec po vsakem opravljenem naročilu Obračunavanje del bo izvajalec opravil
z izstavitvijo mesečnega računa po opravljenem delu Pri izstavitvi mesečnega računa se mora
izvajalec sklicevati na številko pogodbe
Izvajalec izstavi s strani pooblaščenega predstavnika naročnika predhodno potrjen račun za
dela opravljena v preteklem mesecu Na računu mora biti prikazan tudi skupni znesek
opravljenih del Naročnik bo v roku 15 dni račun potrdil ali mu ugovarjal Za grajanji del mora
izvajalec izstaviti dobropis
6 člen
(1) Naročnik bo izvajalcu izstavljen račun ki ga bo predhodno potrdil naročnikov skrbnik te
pogodbe plačal v roku 30 dni od uradnega datuma prejema računa na transakcijski račun
izvajalca številka SI56 odprt
pri
Na podlagi 32 Člena ZIPRS 1819 (Uradni list RS št 712017 132018 - ZJF-H) je plačilni rok
lahko krajši od 30 dni v kolikor dobavitelj s tem zagotovi nižjo pogodbeno vrednost
(2) Če je zadnji dan za plačilo dela prost dan se šteje da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji
delovni dan
V primeru nastopa s podizvajalcem ki zahteva neposredno plačilo se bo dodal še naslednji
odstavek
(3) Izvajalec pooblašča naročnika da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani
izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu Podizvajalec soglaša da naročnik namesto
34
izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca na transakcijski račun podizvajalca
številka SI56 odprt
pri
Izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca ki ga je predhodno
potrdil
Neposredna plačila podizvajalcem bodo izvršena v roku iz prvega odstavka tega člena
7 člen
Če naročnik zamudi s plačilom je izvajalec upravičen zahtevati zakonite zamudne obresti od
dneva zapadlosti računa v plačilo do dneva plačila
ČAS IZVAJANJA STORITEV
8 člen
(1) Zimska služba se bo predvidoma izvajala od novembra tekočega leta do marca prihodnje
leto Predvideno obdobje izvajanja zimske službe pa se bo tekom izvajanja okvirnega
sporazuma prilagajalo dejanskim vremenskim pogojem kar pomeni da predvideni pričetek in
konec izvajanja zimske službe nista fiksna
(2) Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s tem sporazumom prevzetih del takoj po
podpisu sporazuma
(3) Izvajalec se obvezuje da bo dela opravljal po dinamiki in navodilih naročnika oziroma
skladno z možnostjo zagotavljanja proračunskih sredstev Obseg in dinamika izvajanja del se
po odločitvi naročnika prilagaja razpoložljivim finančnim sredstvom in vremenskim razmeram
Zaradi spremenjenih vremenskih razmer lahko pogodbeni stranki v soglasju s pooblaščenim
predstavnikom naročnika določita trajanje zimske službe drugače
Začetek izvajanja vsakokratnega pluženja in posipavanja cest se uskladi s pooblaščenim
predstavnikom naročnika oz drugimi predstavniki imenovanimi s strani naročnika
OBVEZE NAROČNIKA IN IZVAJALCA
9 člen
Naročnik se obvezuje da bo
minus dal izvajalcu na razpolago vse potrebne informacije podatke in dokumente s katerimi
razpolaga in so vezani na izvedbo storitev po tem okvirnem sporazumu
minus sodeloval s pooblaščenim predstavnikom izvajalca
minus obveščal izvajalca ter koordiniral delo
minus plačeval naročene storitve v dogovorjenih rokih
10 člen
Izvajalec izjavlja da se je seznanil s predmetom tega okvirnega sporazuma pred oddajo
ponudbe in pred podpisom tega okvirnega sporazuma in se obvezuje da bo
35
minus izvajal storitve v skladu z vsemi veljavnimi predpisi Republike Slovenije in Evropske
unije ki urejajo predmet tega sporazuma ter načeli stroke in v skladu z zahtevami
naročnika
minus izvajal storitve po tem sporazumu strokovno brezhibno in kvalitetno ter v skladu z
dobrimi poslovnimi običaji
minus zagotavljal najvišjo kakovost storitev ne glede na čas in kraj izvajanja
minus pravočasno opozoril naročnika na vse nejasnosti iz vsebine oziroma obsega
obveznosti iz sporazuma
minus svoje naloge opravil brezhibno kvalitetno in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka
upoštevajoč predpise s tega področja
minus izvajal storitve po tem okvirnem sporazumu po pravilih stroke v skladu z navodili
naročnika in v dogovorjenih rokih
minus izvajal tudi izven normalnega delovnega časa ne da bi za to zahteval posebna denarna
nadomestila V kolikor bodo vremenske razmere terjale vključitev dodatnega kadra ga
bo izvajalec vključil v izvajanje zimske službe
minus se zavezuje da je seznanjen s predvidenim obsegom del kjer se bodo storitve izvajale
in se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za
delo nepopolnega inali neustreznega popisa območij ter se zavezuje da bo tovrstne
pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške ne da bi zaradi tega trpel čas in
kakovost storitev zimske službe
minus začetek izvajanja vsakokratnega pluženja in posipavanja cest se uskladi s
pooblaščenim predstavnikom naročnika oz drugimi predstavniki imenovanimi s strani
naročnika
minus da bo vodil dnevnik in evidenco tahografskih zapisov s potnimi nalogi za vse delovne
stroje ki to omogočajo in za vsa dela ki so se izvajala v skladu s tem sporazumom
prevzetimi deli ali na zahtevo naročnika namestil prenosne GPS naprave za
spremljanje vozil zimske službe z določitvijo statusa pluženja ali posipanja
minus da bo zagotavljal ustrezne tehnične zmogljivosti glede na obseg del ter bo dela izvajal
z ustrezno opremo glede na specifiko posamezne ceste
minus da bo naročniku predložil izvedbeni program zimske službe
minus da bodo dela izvajali strokovno usposobljeni delavci in da bo zagotovil strokovno
vodstvo izvajanja del ter lastno kontrolo
minus da bo v primeru poškodbe javnih cest pri opravljanju del iz tega sporazuma ki so
nastala po krivdi izvajalca le-te odpravil na svoje stroške v najkrajšem možnem času
minus omogočal ustrezen nadzor naročniku
11 člen
Če naročnik naroči storitev za katero izvajalec meni da bi bili kršeni predpisi ali povzročena
nesorazmerna škoda naročniku ali tretjemu lahko izvedbo odkloni ne da bi kršil določila
sporazuma vendar mora razlog za odklonitev dokazati oziroma izkazati obstoj in predstaviti
dejstva ki utemeljujejo odklonitev Če naročilo ne omogoča strokovno optimalne izvedbe
storitve ali pa zahteva rešitve ki niso v skladu s pravili stroke mora izvajalec naročnika na to
dejstvo opozoriti in mu svetovati primernejšo izvedbo vendar mora nalogo izpolniti kot mu je
bilo naročeno če naročnik pri tem vztraja
POOBLAŠČENE OSEBE
36
12 člen
(1) S strani naročnika je skrbnik tega okvirnega
sporazuma
(2) S strani izvajalca je skrbnik okvirnega
sporazuma ki je tudi odgovoren za izvedbo
storitev po tem okvirnem sporazumu
POGODBENA CENA
13 člen
(1) Vrednost posamezne storitve je razvidna iz predračuna ki je sestavni del tega sporazuma
V navedeni pogodbeni vrednosti so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del predvidenih
v popisu del vključno z vrednostjo vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih
del stroški za izdelavo zahtevane dokumentacije obratovalnimi stroški stroški za označitev
del v skladu z veljavnimi predpisi varnosti pri delu in vsi drugi stroški davki in morebitni popusti
tako da naročnika ne bremenijo kakršnikoli drugi stroški povezani s predmetom javnega
naročila V pogodbeno vrednost so tako vključeni vsi stroški dobave priprave in uporabe
potrebnega materiala z vsemi prenosi in transporti stroški deponije odvoza in morebitni drugi
stroški ki bi nastali v zvezi z deli ki so predmet sporazuma
Cene na enoto kot so razvidne iz predračuna so fiksne za prvo leto trajanja okvirnega
sporazuma nato pa se valorizirajo skladno s Pravilnikom o načinu valorizacije denarnih
obveznosti ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list
RS št 104) V primeru da indeks cen življenjskih potrebščin kumulativno preseže 4 (štiri
odstotke) vrednosti šteto od preteka enega leta od dneva sklenitve okvirnega sporazuma se
cene iz ponudbenega predračuna lahko uskladijo za največ 80 (osemdeset odstotkov)
povišanja indeksa cen življenjskih potrebščin
(2) Stranki sporazuma sta soglasni da so vsi stroški izvajalca vključeni v ceno Cena iz prvega
odstavka tega člena vsebuje vse dajatve stroške in davke razen DDV
JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI IZVAJALCA
14 člen
(1) Izvajalec mora najkasneje v 5-ih dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani
naročnika kot pogoj za veljavnost pogodbe naročniku izročiti bianco menico za dobro izvedbo
obveznosti iz okvirnega sporazuma v višini 10 od okvirne vrednosti sporazuma iz
predračuna (z DDV) v vrednosti EUR z menično izjavo s pooblastilom za
izpolnitev z veljavnostjo 30 dni po datumu poteka roka za izvedbo obveznosti po tej pogodbi
Naročnik po predhodnem obvestilu lahko unovči menico pod naslednjimi pogoji
bull če izvajalec del ne bo opravljal v skladu z zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo
javnega naročila
bull če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi kršitev ali zamude na strani izvajalca
bull če se na zahtevo naročnika v primernem roku ki ga določi naročnik pomanjkljivosti
ne odpravijo
37
bull če bo izvajalec kršil določbe veljavne zakonodaje v zvezi z varovanjem poslovnih
skrivnosti in zaupnosti podatkov
(2) Predložitev zavarovanja dobre izvedbe posla je pogoj za veljavnost te pogodbe
VIŠJA SILA
15 člen
(1) Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki ki nastopijo
neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob
sklepanju okvirnega sporazuma ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti
(2) Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v treh delovnih dneh po
nastanku le-te
(3) Nobena od strank sporazuma ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih
obveznosti iz razlogov ki so izven njenega nadzora
POSLOVNA SKRIVNOST
16 člen
(1) Stranki sporazuma soglašata da vsi podatki do katerih bi prišli z izvedbo tega okvirnega
sporazuma predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta da bosta vse podatke skrbno
varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvedbo tega okvirnega sporazuma
(2) Izvajalec se zavezuje da brez izrecne pisne naročnikove privolitve ne bo objavljal ali se
okoriščal z naročnikovimi poslovnimi skrivnostmi ali zaupnimi informacijami do katerih je imel
kot izvajalec dostop v času veljavnosti tega sporazuma ali po tem če so ta gradiva označena
z oznako interno oziroma zaupno
(3) Stranki sporazuma se zavezujeta da bosta na zahtevo nasprotne stranke vrnili vse
dokumente in njihove kopije pridobljene v okviru medsebojnega sodelovanja ki vsebujejo
podatke ki predstavljajo poslovno skrivnost
(4) Naročnik lahko od izvajalca zahteva polno odškodnino za vso škodo ki jo utrpi in ki izvira
iz objave ali okoriščanja z naročnikovimi poslovnimi skrivnostmi ali zaupnimi informacijami
POGODBENA KAZEN
17 člen
(1) V primeru da izvajalec zamuja z izvedbo storitev iz razlogov ki niso na strani naročnika
ter ne gre za opravičeno zamudo je dolžan plačati pogodbeno kazen v višini od
vrednosti sporazuma za vsak dan zamude vendar največ vrednosti sporazuma
(2) Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu pogodbene cene Stranki sporazuma soglašata
da naročnik ni dolžan sporočiti izvajalcu da si pridržuje pravico do pogodbene kazni če je
izvajalec zamujal z izvedbo storitev
(3) V primeru da zamuda ali napake pri izvedbi onemogočajo namen posla lahko naročnik
odstopi od okvirnega sporazuma in zahteva odškodnino
38
ODSTOP OD SPORAZUMA
18 člen
(1) Katerakoli od strank sporazuma lahko zaradi kršitev obveznosti s strani nasprotne stranke
če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu odstopi od okvirnega sporazuma brez
odpovednega roka V primeru odstopa sta stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz
tega sporazuma in nastalo škodo
(2) V vsakem primeru lahko vsaka od strank odstopi od okvirnega sporazuma s tem da glede
na razlog odstopa izbere za nasprotno stran primeren čas ter poravna vse stroške ki jih s tem
povzroči Vsaka stranka lahko prekine okvirni sporazum brez da bi navajala razloge s
trimesečnim odpovednim rokom
19 člen
Okvirni sporazum preneha veljati če je naročnik seznanjen da je pristojni državni organ ali
sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne okoljske ali socialne zakonodaje
s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
20 člen
Pogodbeni stranki se zavezujeta da
- ne bosta kršili dolžnostnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem
ali zasebnem sektorju ki ga določajo s strani države sprejeti zakonski in
podzakonski predpisi ter zapisani kodeksi ravnanja v poklicnih ali poslovnih
združenjih
- ne bosta dali oziroma obljubili kakršnegakoli darila ali plačila v denarju ali v kakem
drugem dragocenem predmetu posredno ali neposredno kateremu funkcionarju
uslužbencu ali drugemu zaposlenemu pri naročniku ali drugem državnem organu
(službi oddelku agenciji) oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične
stranke z namenom podkupovanja da bi tako napeljeval takega funkcionarja
uslužbenca ali drugega zaposlenega stranko ali kandidata k zlorabi svojega
položaja ali k vplivanju na zakon ali odločitev naročnika ali drugega pristojnega
organa tako da bi s tem pridobila obdržala ali usmerila posle k naročnikovemu
sopogodbeniku ali njegovemu izpolnitvenemu pomočniku zastopniku distributerju
ali drugi povezani pravni ali fizični osebi
- ne bosta omejevali oziroma vplivali na poslovanje izvajalca ali naročnika pri
poslovanju po predpisih o javnem naročanju
- ne bosta sklenili pogodbe pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene
stranke predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja
obljubi ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali sklenitev
posla pod ugodnejšimi pogoji ali za drugo ravnanje ali opustitev s katerim je organu
ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev
nedovoljene koristi predstavniku organa posredniku organa ali organizacije iz
javnega sektorja drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku zastopniku
posredniku
39
V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule je že veljavno sklenjena pogodba nična
Pogodba ki je veljavno sklenjena pod odložilnim ali razveznim pogojem ki v primeru
ugotovitve kršitve ali poskusa kršitve protikorupcijske klavzule še ni nastopil se šteje da ni
bila sklenjena
Na ničnost pogodbe se lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba in se ugotavlja pred stvarno
in krajevno pristojnim sodiščem v Republiki Sloveniji
REŠEVANJE SPOROV
21 člen
(1) Morebitne spore ki bi nastali v zvezi z izvajanjem tega sporazuma bosta pogodbeni stranki
skušali rešiti sporazumno
(2) Če spornega vprašanja ne bi mogli rešiti sporazumno lahko vsaka pogodbena stranka
sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v
KONČNE DOLOČBE
22 člen
(1) Okvirni sporazum je sklenjen z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank in velja
za čas veljavnosti kot je opredeljeno v okvirnem sporazumu
(2) Okvirni sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom ki ga sprejmeta in
podpišeta obe pogodbeni stranki Če katerakoli od določb sporazuma je ali postane
neveljavna to ne vpliva na ostale določbe sporazuma Neveljavna določba se nadomesti z
veljavno ki mora čimbolj ustrezati namenu ki ga je želela doseči neveljavna določba
(3) Okvirni sporazum je sklenjen z odložnim pogojem
- Izvajalec mora za izpolnitev pogoja predložiti v roku 5 (petih) dni po prejemu
sklenjene pogodbe garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (menico)
- Če izvajalec ne bo izpolnil zahtevanih obveznosti iz prvega odstavka tega člena te
pogodbe se šteje da pogodba ni bila sklenjena naročnik pa bo unovčil Garancijo za
resnost ponudbe (menico)
Ob izpolnitvi pogojev iz prve in druge točke pa pogodba učinkuje od dneva sklenitve pogodbe
Kot datum sklenitve pogodbe se šteje datum zadnjega podpisa pogodbenih strank
23 člen
Za urejanje razmerij ki niso izrecno določena s tem okvirnim sporazumom se uporabljajo
določila zakona ki ureja obligacijska razmerja in drugih veljavnih predpisov ki urejajo z
okvirnim sporazumom opredeljena medsebojna razmerja
24 člen
Okvirni sporazum je sestavljen v štirih (4) enakovrednih izvodih od katerih prejme vsaka
pogodbena stranka po dva (2) izvoda
Datum Datum
40
Naročnik Izvajalec
Občina Šentilj
mag Štefan Žvab župan
41
OBR-9
STANDARDNI OBRAZEC ZA ENOTNI EVROPSKI DOKUMENT V ZVEZI Z ODDAJO
JAVNEGA NAROČILA
Obrazec dobite na spletni strani naročnika wwwsentiljsi in ga izpolnite na Portalu javnih
naročil na povezavi httpwwwenarocanjesi_ESPD
Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte ki v
kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik sodelujoči ponudniki v primeru skupne
ponudbe gospodarski subjekti na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci)
Priporočila za izpolnjevanje ESPD obrazca Obrazec ESPD ki je objavljen pri tem javnem
naročilu na spletni strani wwwsentiljsi si naložite in shranite na svoj računalnik (v takšni obliki
kot je objavljen - xml) Nato odprite Portal javnih naročil zavihek ESPD (povezava
httpwwwenarocanjesi_ESPD) kjer pri vprašanju raquoKdo stelaquo izberete možnost raquoSem
gospodarski subjektlaquo Pri naslednjem koraku pripnete shranjeno datoteko xml ESPD ki ste si
jo pred tem naložili in shranili v vaš računalnik Potem nadaljujete z izpolnjevanjem obrazca
Ponudnik ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo naloži svoj ESPD v razdelek raquoESPD ndash
ponudniklaquo ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek raquoESPD ndash ostali sodelujočilaquo
Ponudnik ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo naloži nepodpisan ESPD v xml obliki in bo
podpisan hkrati s podpisom ponudbe
Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek raquoESPD ndash ostali sodelujočilaquo priloži podpisane ESPD
v pdf obliki ali v elektronski obliki podpisan xml
42
OBR-10
MENIČNA IZJAVA1
S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV ZA RESNOST PONUDBE
Ponudnik helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Zakoniti zastopnik oz pooblaščenec ponudnika helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
nepreklicno izjavljam da pooblaščam naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212
Šentilj v Slov goricah da lahko podpisano bianco menico ki je bila izročena kot
zavarovanje za resnost ponudbe za javno naročilo raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh
in javnih površinah v občini Šentilj za zimsko sezono 20182019 in 20192020laquo
objavljeno na Portalu JN pod št objave z dne skladno
z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbe za predmetno javno
naročilo brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek v višini
300000 EUR
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati
ko dospe v gotovini To pooblastilo preneha veljati z dnem 1 12 2018 oziroma z dnem
predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih del predmetnega naročila
Menični znesek se nakaže na račun naročnika št SI56 0131 8010 0009 155 odprt pri
UJP Ponudnik izjavlja da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje Menica
naj se izpolni s klavzulo raquoBREZ PROTESTAlaquo
Ponudnik hkrati POOBLAŠČAM naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
slov goricah da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take
menice
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz
naslednjih mojih računov
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
V primeru odprtja dodatnega računa ki ni zgoraj naveden izrecno dovoljujem izplačilo menice
in pooblaščam banko pri kateri je takšen račun odprt da izvede plačilo
Kraj in datum Podpis odgovorne osebe
Priloga bianco menica
1 Original menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev za resnost ponudbe in bianco menico mora ponudnik posredovati naročniku
po redni pošti najkasneje do dne in ure (ne glede na način vročitve) ki je določena kot datum in ura za oddajo ponudb
43
OBR-11
MENIČNA IZJAVA
S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV ZA DOBRO IZVEDBO DEL
Izvajalec helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Zakoniti zastopnik oz pooblaščenec izvajalca helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
nepreklicno izjavljam da pooblaščam naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212
Šentilj v Slov goricah da lahko podpisano bianco menico ki je bila izročena kot zavarovanje
za dobro izvedbo del po okviren sporazumu šthelliphelliphelliphelliphellip z dnehelliphelliphellipza javno naročilo
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip objavljeno na Portalu JN pod št objave z
dne skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in
ponudbe za predmetno javno naročilo brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih
delih za znesek v višini helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip EUR
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati
ko dospe v gotovini To pooblastilo preneha veljati 30 dan po roku za izpolnitev ponudnikovih
pogodbenih obveznosti
Menični znesek se nakaže na račun naročnika št SI56 0131 8010 0009 155 odprt pri
UJP Izvajalec izjavlja da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje Menica
naj se izpolni s klavzulo raquoBREZ PROTESTAlaquo
Izvajalec hkrati POOBLAŠČAM naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
Slov goricah da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take
menice
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz
naslednjih mojih računov
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
V primeru odprtja dodatnega računa ki ni zgoraj naveden izrecno dovoljujem izplačilo menice
in pooblaščam banko pri kateri je takšen račun odprt da izvede plačilo
Kraj in datum
Podpis odgovorne osebe
10
Podatke ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ne bo predložil dokazila sam
lahko naročnik namesto v uradni evidenci preveri v enotnem informacijskem sistemu če
ponudnik v tem sistemu naročnika izkazljivo potrdi
Ponudnik ni dolžan predložiti dokazil ali drugih listinskih dokazov če lahko naročnik potrdila
ali druge potrebne informacije pridobi brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne
baze podatkov katere koli države članice kakršne so nacionalni register javnih naročil
elektronski register podjetij elektronski sistem za shranjevanje dokumentov ali
predkvalifikacijski sistem Ponudnik prav tako ni dolžan predložiti dokazil če naročnik že ima
te dokumente zaradi prejšnjega oddanega javnega naročila ali sklenjenega okvirnega
sporazuma in so ti dokumenti še vedno veljavni oziroma izkazujejo navedbe v ESPD
Če lahko naročnik dokazila pridobi neposredno v bazi podatkov mora ESPD vsebovati tudi
informacije ki so potrebne v ta namen zlasti spletni naslov baze podatkov podatke za
identifikacijo če je to potrebno pa tudi soglasje da pridobi dokazilo naročnik
Naročnik bo ugotavljal sposobnost ponudnikov na osnovi izpolnjevanja naslednjih
pogojev
101 Osnovna sposobnost ponudnika
1011 Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika če bo pri
preverjanju v skladu s 77 79 in 80 členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen da je bila
ponudniku ali osebi ki je članica upravnega vodstvenega ali nadzornega organa tega
gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor
v njem izrečena pravnomočna sodba ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj ki so
opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS št 5012 ndash uradno prečiščeno besedilo in
5415 v nadaljnjem besedilu KZ-1)
minus terorizem (108 člen KZ-1)
minus financiranje terorizma (109 člen KZ-1)
minus ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110 člen KZ-1)
minus novačenje in usposabljanje za terorizem (111 člen KZ-1)
minus spravljanje v suženjsko razmerje (112 člen KZ-1)
minus trgovina z ljudmi (113 člen KZ-1)
minus sprejemanje podkupnine pri volitvah (157 člen KZ-1)
minus kršitev temeljnih pravic delavcev (196 člen KZ-1)
minus goljufija (211 člen KZ-1)
minus protipravno omejevanje konkurence (225 člen KZ-1)
minus povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226 člen KZ-1)
minus oškodovanje upnikov (227 člen KZ-1)
minus poslovna goljufija (228 člen KZ-1)
minus goljufija na škodo Evropske unije (229 člen KZ-1)
minus preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230 člen KZ-1)
minus preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231 člen KZ-1)
minus preslepitev kupcev (232 člen KZ-1)
minus neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233 člen KZ-1)
minus neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234 člen KZ-1)
minus ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235 člen KZ-1)
11
minus izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236 člen KZ-1)
minus zloraba informacijskega sistema (237 člen KZ-1)
minus zloraba notranje informacije (238 člen KZ-1)
minus zloraba trga finančnih instrumentov (239 člen KZ-1)
minus zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240 člen KZ-1)
minus nedovoljeno sprejemanje daril (241 člen KZ-1)
minus nedovoljeno dajanje daril (242 člen KZ-1)
minus ponarejanje denarja (243 člen KZ-1)
minus ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244 člen KZ-
1)
minus pranje denarja (245 člen KZ-1)
minus zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246 člen KZ-1)
minus uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247 člen KZ-1)
minus izdelava pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248 člen KZ-1)
minus davčna zatajitev (249 člen KZ-1)
minus tihotapstvo (250 člen KZ-1)
minus zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257 člen KZ-1)
minus oškodovanje javnih sredstev (257a člen KZ-1)
minus izdaja tajnih podatkov (260 člen KZ-1)
minus jemanje podkupnine (261 člen KZ-1)
minus dajanje podkupnine (262 člen KZ-1)
minus sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263 člen KZ-1)
minus dajanje daril za nezakonito posredovanje (264 člen KZ-1)
minus hudodelsko združevanje (294 člen KZ-1)
Dokazilo Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila ndash ESPD
1012 Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika če bo pri
preverjanju v skladu s 77 79 in 80 členom ZJN-3 ugotovil da ponudnik ne izpolnjuje
obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom ki ureja
finančno upravo ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države v kateri ima sedež ali
predpisi države naročnika če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje
ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več Šteje se da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz
prejšnjega stavka tudi če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih
odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje
ponudbe
Dokazilo Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila ndash ESPD
1013 Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika če je ta na dan ko
poteče rok za oddajo ponudb izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v
evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami
Dokazilo Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila ndash ESPD
1014 Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika če mu je bila v zadnjih
treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa
12
Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi
prekrška v zvezi s plačilom za delo
Dokazilo Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila ndash ESPD
102 Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti
Ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov ki se vodijo v državi
članici v kateri ima ponudnik sedež
Dokazilo Izpis iz ustreznega poklicnega ali poslovnega registra v kolikor ponudnik ne
predloži si naročnik pridobi sam
103 Strokovna sposobnost
Naročnik bo ponudniku priznal strokovno sposobnost če bo predložil (navedel) najmanj štiri
(4) reference različnih naročnikov opisano in navedeno tako kot je zahtevano v obrazcu
OBR-3 V primeru da ponudnik ne bo predložil vsaj štiri (4) pravilne reference bo njegova
ponudba izločena iz nadaljnjega postopka izbire najugodnejšega ponudnika Pravilna
referenca je referenca posameznega naročnika ki izkazuje kvalitetno in pravočasno izvedene
storitve izvajanja zimske službe na občinskih cestah v minimalni dolžini 50 km v obdobju
zadnjih treh (3) let pred oddajo ponudbe
Dokazilo Ustrezne reference iz prejšnjih naročil ndash izpolnjen obrazec OBR-3 OBR-3A
104 Tehnična usposobljenost
Ponudnik mora razpolagati (op v lasti ali najemu) z zadostnimi tehničnimi kapacitetami za
priznanje tehnične usposobljenosti in sicer sz
- eno (1) vzdrževalno enoto (objektom) s skladišči in silosi za posipne materiale (pesek
sol) ter upravnimi prostori za izvajanje organizacije del in dežurstva zimske službe
- desetimi (10) traktorji za pluženje posipavanje
- desetimi (10) snežnimi plugi za traktorje
- desetimi (10) posipalci za traktorje
- enim (1) snežnim reskarjem
- enim (1) poltovornim vozilom za izvajanje pregledne službe
- eno (1) pometalno napravo za čiščenje peska ob koncu zimske sezone
- enim (1) rovokopačem opremljenim s čelnim nakladačem
- enim (1) tovornim vozilom kiper 8-10 t
- enim (1) tovornim vozilom kiper 10-12 t
- enim (1) posipalcem avtomatski kot npr Igloo ali podobno za poltovorno vozilo
Oddaljenost vseh tehničnih kapacitet je lahko največ 30 km od sedeža naročnika
Vsa vozila s katerimi se izvaja zimska služba morajo biti opremljena z GPS napravo ponudnik
pa mora razpolagati z ustrezno programsko opremo za vodenje evidenc ur in dejanskega
stanja na terenu ki mora biti kadarkoli na vpogled naročniku
Dokazilo Izpolnjen obrazec OBR ndash 5
13
Naročnik bo skladno s 77 členom ZJN-3 pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila
preveril izpolnjevanje tega pogoja v kolikor bo podvomil v resničnost
105 Kadrovska usposobljenost
Ponudnik mora razpolagati z ustrezno usposobljenim kadrom (op v delovnem ali drugem
pogodbenem razmerju) in sicer najmanj sz
- enim (1) odgovornim vodjem del oziroma odgovornim vodjem zimske službe ki ima
pridobljeno najmanj 6 stopnjo izobrazbe gradbene smeri najmanj 5 let delovnih
izkušenj pri vodenju zimske službe in opravljen strokovni izpit
- enim (1) strokovno tehničnim kadrom za organizacijo del dežurstvo v zimski službi
izvajanje administrativno tehničnih nalog ki ima pridobljeno najmanj 5 stopnjo
izobrazbe
- enim (1) delovodjem ali skupinovodjem za izvajanje dežurstva v zimski službi ki ima
pridobljeno najmanj 4 stopnjo izobrazbe
- enim (1) preglednikom ki ima pridobljeno najmanj 3 stopnjo izobrazbe in nacionalno
poklicno kvalifikacijo (NPK) za cestnega preglednika
- desetimi (10) voznikistrojniki ki imajo opravljen izpit iz težke gradbene mehanizacije
(TGM)
Dokazilo Izpolnjen obrazec OBR-6 kopije pogodb o zaposlitvi podjemnih pogodb dokazil o
izobrazbi NPK za cestnega preglednika izpit TGM in strokovnih izpitih oz druga ustrezna
dokazila
106 Dobava posipnega materiala
Ponudnik mora ves čas izvajanja pogodbe nemoteno zagotavljati dobavo posipnega materiala
t j soli peska in mešanice soli in peska potrebnega za izvajanje zimskega vzdrževanja cest
vse v skladu s predhodnim dogovorom z naročnikom
Dokazilo Izpolnjen obrazec OBR ndash 4
Naročnik bo skladno s 77 členom ZJN-3 pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila
preveril izpolnjevanje tega pogoja v kolikor bo podvomil v resničnost Ponudnik mora na poziv
naročnika predložiti dokazilo (npr pogodbo o dobavi)
107 Odzivni čas
Ponudnik mora zagotavljati odzivni čas in sicer 30 minut po petih centimetrih zapadlega
snega
Dokazilo Izpolnjen obrazec OBR ndash 4
14
108 Zavarovanje odgovornosti za škodo
Ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost za škodo v skladu s 14 členom Gradbenega
zakona (Uradni list RS št 612017) ki mora vključevati odgovornost za škodo ki bi nastala
naročniku ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in mora kriti škodo zaradi
malomarnosti napake in opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih Višina letne vsote
določene v zavarovalni polici mora biti najmanj 5000000 EUR
Dokazilo Kopija veljavne zavarovalne police
109 Obvezen ogled terena
Ponudnik si mora pred oddajo ponudbe pogledati lokacijo predmeta javnega naročila
Za termin ogleda se dogovori s kontaktno osebo Vojko Titan na vojkotitansentiljsi ali
obcinasentiljsi Zbirno mesto je na sedežu občine Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
Slovenskih goricah
Ponudnik mora po končanem ogledu naročniku v podpis in žigosanje predložiti potrdilo o
ogledu lokacije katero predloži v svoji ponudbi kot pogoj za dopustnost ponudbe
Ogled opravi ponudnik na lastno odgovornost in lastne stroške s predstavnikom naročnika
Ogled se opravlja v delovnem času naročnika od dneva objave javnega naročila do vključno
dne 3102018
Dokazilo Potrjen obrazec OBR - 7 s strani naročnika
11 Izločitev ponudbe
Naročnik bo izločil
minus nepravočasne ponudbe
minus ponudbe ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtev iz točke 2 in 10 II poglavja teh navodil
minus ponudbo ki ne bo ustrezala vsem tehničnim zahtevam
Naročnik iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključi ponudnika če se izkaže
da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena
dejanja v enem od položajev iz točk 1011 1012 1013 in 1014 točke 101 II poglavja
te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila Naročnik pa lahko kadar koli v postopku
izključi ponudnika če se izkaže da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt
glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz šestega odstavka 75 člena
ZJN-3
Ponudnik ki je v enem od položajev iz točke 1011 točke 101 II poglavja te dokumentacije
v zvezi z oddajo javnega naročila lahko naročniku predloži dokaze da je sprejel zadostne
ukrepe s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev Za
zadostne ukrepe šteje plačilo ali zaveza plačati nadomestilo za vso škodo povzročeno s
kaznivim dejanjem ali kršitvijo aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno
razjasnitev dejstev in okoliščin ter sprejetje konkretnih tehničnih organizacijskih in kadrovskih
15
ukrepov ustreznih za preprečitev nadaljnjih kaznivih dejanj ali kršitev To ne velja za
ponudnika ki je bil iz sodelovanja v postopkih javnega naročanja ali postopkih za podelitev
koncesije izključen na podlagi pravnomočne sodbe ali odločbe o prekršku ki učinkuje v
Republiki Sloveniji
12 Ponudbena cena
Ponudnik mora v ponudbi navesti skupno končno ceno v EUR Končna cena mora vsebovati
vse stroške popuste in rabate Ponudbena cena mora imeti stopnjo in vrednost DDV-ja
posebej izkazano
Cena mora biti fiksna v času trajanja okvirnega sporazuma
13 Merila
Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba ndash najnižja
skupna cena
14 Neobičajno nizka ponudba
Če bo naročnik menil da je pri določenem naročilu glede na njegove zahteve ponudba
neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve
naročila bo naročnik preveril ali je neobičajno nizka in od ponudnika zahteval da pojasni ceno
ali stroške v ponudbi
Naročnik bo preveril ali je ponudba neobičajno nizka tudi če je vrednost ponudbe za več kot
50 odstotkov nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20 odstotkov
nižja od naslednje uvrščene ponudbe vendar le če je prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe
Kadar naročnik v postopku javnega naročanja preveri dopustnost vseh ponudb v skladu s
prejšnjim stavkom preveri ali je ponudba neobičajno nizka glede na dopustne ponudbe
Preden naročnik izloči neobičajno nizko ponudbo mora od ponudnika v skladu s 86 členom
ZJN-3 pisno zahtevati podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe za katere meni
da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb
Naročnik bo ocenil pojasnila tako da se bo posvetoval s ponudnikom Ponudbo bo zavrnil le
če predložena dokazila zadostno ne pojasnijo nizke ravni predlagane cene ali stroškov pri
čemer se upoštevajo elementi iz prejšnjega odstavka
Če bo naročnik ugotovil da je ponudba neobičajno nizka ker ni skladna z veljavnimi
obveznostmi iz drugega odstavka 3 člena ZJN-3 jo bo naročnik zavrnil
15 Podatki o lastniški strukturi
Izbrani ponudnik mora v roku osmih dni od prejema naročnikovega poziva posredovati podatke
o
minus svojih ustanoviteljih družbenikih delničarjih komanditistih ali drugih lastnikih in
podatke o lastniških deležih navedenih oseb
16
minus gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona ki ureja gospodarske
družbe šteje da so z njim povezane družbe
16 Veljavnost ponudbe
Ponudba mora veljati do dne 1 4 2020
19 Variantne ponudbe
Variantne ponudbe ne bodo upoštevane
20 Finančna zavarovanja
Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika naročniku predložiti
spodaj zahtevana zavarovanja ki morajo biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv
Uporabljena valuta mora biti enaka valuti javnega naročila
201 Zavarovanje za resnost ponudbe
Ponudnik mora v ponudbi predložiti bianco menico za resnost ponudbe v višini 300000 EUR
ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev Veljavnost finančnega zavarovanja za resnost
ponudbe mora veljati do 1122018 oziroma ne sme poteči pred rokom za predložitev
finančnega zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti okvirnega sporazuma Original menično
izjavo s pooblastilom za izpolnitev za resnost ponudbe in bianco menico mora ponudnik
posredovati naročniku po redni pošti najkasneje do dne in ure (ne glede na način vročitve) ki
je določena kot datum in ura za oddajo ponudb
Naročnik bo unovčil menico za resnost ponudbe
minus če ponudnik ponudbo umakne po poteku roka za predložitev ponudb
minus če ponudnik ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove
ponudbe
- ne izpolni ali zavrne sklenitev okvirnega sporazuma ali
- ne predloži ali zavrne predložitev garancije za dobro izvedbo
obveznosti okvirnega sporazuma (menico)
202 Zavarovanje za dobro izvedbo del
Ponudnik ki mu bo dodeljena izvedba javnega naročila mora naročniku najkasneje pet (5) dni
od sklenitve okvirnega sporazuma predložiti bianco menico za dobro izvedbo del v višini 10
vrednosti okvirnega sporazuma z vključenim DDV ter menično izjavo s pooblastilom za
izpolnitev Rok veljavnosti finančnega zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti okvirnega
sporazuma z veljavnostjo za celoten čas trajanja okvirnega sporazuma podaljšano za
dodatnih 30 dni po izteku okvirnega sporazuma
Naročnik bo unovčil garancijo za dobro izvedbo obveznosti okvirnega sporazuma v primeru
minus da obveznosti po okvirnem sporazumu ne bodo pravočasno in pravilno izvajane
oziroma jih bo izvajalec enostransko prenehal izvajati in
minus prekinitve okvirnega sporazuma po krivdi izvajalca
17
Če ponudnik ne predloži zahtevane garancije za dobro izvedbo posla ali če predloži drugo
vrsto finančnega zavarovanja kot je zahtevano v tej razpisni dokumentaciji se šteje da je
ponudnik umaknil oziroma spremenil ponudbo v času njene veljavnosti navedene v ponudbi
III JAVNO ODPIRANJE PONUDB
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 5 10 2018 in
se bo začelo ob 1030 uri na spletnem naslovu httpsejngovsieJN2
Odpiranje poteka tako da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri ki je določena za javno
odpiranje ponudb prikaže podatke o ponudniku o variantah če so bile zahtevane oziroma
dovoljene ter omogoči dostop do pdf dokumenta ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod
razdelek raquoPredračunlaquo Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut Ponudniki
ki so oddali ponudbe imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku
raquoZapisnik o odpiranju ponudblaquo
IV PREGLED PONUDB
Naročnik bo ponudbe najprej razvrstil po merilih nato pa jih bo preveril z vidika ustreznosti
zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila
Za ponudnika ki bo po merilih najugodnejši bo naročnik preveril ali obstajajo razlogi za
izključitev najugodnejšega ponudnika in ali ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje
V POGAJANJA
Naročnik ne bo izvedel pogajanj
VI OKVIRNI SPORAZUM
Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil okvirni sporazum v skladu z določbami vzorca
okvirnega sporazuma iz OBR-8
Okvirni sporazum je treba podpisati v roku 5 dni od prejema naročnikovega poziva k podpisu
okvirnega sporazuma
VI PRAVNO VARSTVO
Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z
določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS št 4311
in spremembe v nadaljevanju ZPVPJN) po postopku in na način kot ga določa zakon
Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah
postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika razen če zakon ki ureja
oddajo javnih naročil ali ZPVPJN ne določa drugače Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži
aktivno legitimirana oseba kot jo določa 14 člen ZPVPJN
18
Zahtevek za revizijo mora vsebovati
1 ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu vlagatelj) ter kontaktno
osebo
2 ime naročnika
3 oznako javnega naročila
4 predmet javnega naročila
5 očitane kršitve
6 dejstva in dokaze s katerimi se kršitve dokazujejo
7 pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku če vlagatelj
nastopa s pooblaščencem
8 navedbo ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz
evropskih sredstev in iz katerega sklada
Vlagatelj mora v skladu s prvo alinejo prvega odstavka 71 člena ZPVPJN zahtevku za revizijo
priložiti potrdilo o plačilu takse v višini 200000 EUR
Takso je potrebno vplačati na podračun odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za
predrevizijski in revizijski postopek številka 01100-1000358802 ndash izvrševanje proračuna RS
Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje
sklicevanja na številko odobritve 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št objave
javnega naročila oznaka L pa pomeni označbo leta V kolikor je št objave javnega naročila
krajša od šestih znakov se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0)
Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku po pošti priporočeno ali
priporočano s povratnico Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati
ministrstvu pristojnemu za javna naročila
Zahtevek za revizijo ki se nanaša na vsebino objave ali dokumentacijo v zvezi z oddajo
javnega naročila se razen v primeru iz četrtega odstavka 25 člena ZPVPJN vloži v desetih
delovnih dneh od dneva
minus objave obvestila o javnem naročilu ali
minus obvestila o dodatnih informacijah informacijah o nedokončanem postopku ali
popravku če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za
izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno
objavljenega obvestila o naročilu ali
minus prejema povabila k oddaji ponudb
Če naročnik ugotovi da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno
legitimirana oseba iz 14 člena ZPVPJN da vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 15 člena
ZPVPJN ni predložil potrdila o plačilu takse ali da ni bila plačana ustrezna taksa ga najpozneje
v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže
mag Štefan Žvab
župan Občine Šentilj
19
OBR-1
PONUDNIK helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
PONUDBA
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski
sezoni 20182019 in 20192020laquo
Naziv oz popolna firma
ponudnika
Sedež ponudnika
Odgovornae osebae oziroma
zakoniti zastopnik(i) (podpisnik(i)
okvirnega sporazuma)
Kontaktna oseba
Telefon
Telefaks
Elektronski naslov
Številka transakcijskega računa
ponudnika (IBAN) pri banki
Matična številka
Identifikacijska številka za DDV
Pristojni davčni urad
Nastopanje s podizvajalci DA NE
Kraj in datum
Žig in podpis ponudnika
20
OBR-1A
PODIZVAJALEC
PONUDBA
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski
sezoni 20182019 in 20192020laquo
PODATKI O PODIZVAJALCU
Naziv oz popolna firma
ponudnika - podizvajalca
Sedež ponudnika - podizvajalca
Odgovornae osebae oziroma
zakoniti zastopnik(i)
(podpisnik(i) okvirnega
sporazuma)
Kontaktna oseba
Telefon
Telefaks
Elektronski naslov
Številka transakcijskega računa
ponudnika (IBAN)
Matična številka
Identifikacijska številka za DDV
Pristojni davčni urad
Del izvedbe javnega naročila ki ga bo izvedel podizvajalec
Opis dela izvedbe naročila ki ga
bo izvedel podizvajalec
Količina
Kraj izvedbe
Kraj in datum
Žig in podpis podizvajalca
21
OBR-2
PONUDNIK helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
PREDRAČUN ŠT helliphelliphelliphellip
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski
sezoni 20182019 in 20192020laquo
Storitev Enota
Ocenjena
količina
Cena brez
DDV v
EURenoto
Skupaj cena
brez DDV v
EUR
Stopnja
DDV v
Znesek DDV
v EUR
Cena z DDV
v EUR
Dežurstvo Ura 650
Postavitev kolov -
leseni Kom
200
Odstranjevanje
kolov lesenih Kom
200
DELAVCI
Preglednik Ura 200
Voznikstrojnik Ura 1800
VOZILA
Tovorno vozilo 8-
10 t Ura
200
Tovorno vozilo 10-
12 t Ura
300
Pregledniško
vozilo Ura
50
STROJI
Rovokopač Ura 100
Traktor do 90 KM Ura 200
Traktor nad 90 KM Ura 1000
Posipalec za
traktorndash vlečni
(obr ure)
Ura
1000
Snežni plug (obr
ure) Ura
600
Snežni rezkar
(obr ure) Ura
20
22
Veljavnost ponudbe do 1 4 2020
Ponudnik helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
izjavljam da sem seznanjen in se v celoti strinjam z navodili in pogoji ki so navedeni v tej
dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in bom pri izvajanju storitev zimske službe
upošteval reakcijski oz odzivni čas v trajanju največ 30 minut od poziva pooblaščenega
predstavnika naročnika
Kraj in datum Žig in podpis ponudnika
Ponudnik v sistemu e-JN predračun naloži v razdelek raquoPredračunlaquo v pdf datoteki
Posipalec
avtomatski (npr
Igloo-obrure)
Ura
50
Pometalna
naprava za
čiščenje ceste
(obrure)
Ura
100
MATERIAL
Snežni koli 2 m
leseni kom
200
Agregat za
posipanje (2-4
mm) s
transportom do
vzdrževalne enote
m3
300
Agregat za
posipanje (8-16
mm) s
transportom do
vzdrževalne enote
m3
60
NaCl garnulacije
0-4 (0-2) mm za
odprta skladišča s
transportom do
vzdrževalne enote
t
170
NaCl garnulacije
0-4 (0-2) mm v
vrečah 25 kg s
transportom do
sedeža naročnika
t
3
SKUPAJ
23
OBR-2A
PISNO SOGLASJE PONUDNIKA
za odpravo računskih napak v skladu s 7 odstavkom 89 člena ZJN-3
Ponudnik helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
s podpisom te izjave dajem naročniku soglasje da popravi računske napake ki jih odkrije pri
pregledu in ocenjevanju ponudb Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta
spreminjati Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi da je prišlo do računske napake
zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika lahko naročnik
popravi računsko napako tako da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin ki jih
ponudi ponudnik izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije
Naročnik lahko napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno
Kraj in datum
Žig in podpis ponudnika
24
OBR-3
PONUDNIK helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
REFERENCE - SEZNAM NAJVAŽNEJŠIH STORITEV ZIMSKE SLUŽBE V ZADNJIH
TREH LETIH PRED ODDAJO PONUDBE
Navodilo za izpolnjevanje OBR- 3
1 Ponudniki izpolnijo obrazec z izvedbo zimske službe na občinskih cestah v dolžini
minimalno 50 km za posamezno referenco
2 Ponudniki z žigom in podpisom jamčijo da so navedeni podatki (reference) točne in resnični
V primeru da bo naročnik ugotovil da je ponudnik navajal neresnične in zavajajoče podatke
(reference) bo brez predhodnega obvestila ponudnika predlagal za vpis v javni seznam
ponudnikov z negativnimi referencami V primeru če naročnik tega javnega naročila
NAROČNIK
(naziv naslov odgovorna
oseba naročnika telefon)
Izvedbe zimske
službe (dolžina
cest v km)
Vrednost del
v EUR z DDV Leto
izvedbe
25
ugotovi da določene navedene reference referenčni naročnik preteklega javnega naročila ne
priznava bo takšna referenca izločena
3 Ponudnik na tem obrazcu navede najmanj štiri (4) reference različnega naročnika
4 Naročnik bo ponudniku priznal le reference za izvajanja zimske službe na občinskih cestah
Naročnik nebo priznal reference zimske službe državnih cest
5 Naročnik bo ponudniku priznal le reference zaključene od vključno leta 2015 naprej
Kraj in datum
Žig in podpis ponudnika
Opomba V primeru da bo naročnik podvomil v resničnost navedb bo ustreznost in resničnost
referenc preveril
26
OBR-3A
POTRDILO NAROČNIKA
(priloga k OBR-3)
Naročnikhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Vrsta storitev helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Potrjujemo da je izvajalec
od helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip do helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (navesti datum)
za nas izvajal storitve zimske službe občinskih cest po pogodbi šthelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip z
dnehelliphelliphelliphelliphelliphellip v dolžini helliphelliphelliphellip km in sicer kot
glavni izvajalec podizvajalec
(ustrezno obkrožiti)
Storitve je opravljal pravočasno in kvalitetno
Odgovorna oseba naročnika pri katerem se lahko dobijo dodatne informacije
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip tel št helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip e-
naslov helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
To potrdilo je izdano na prošnjo ponudnika za prilogo ponudbi kot priporočilo za priznanje
referenc
Kraj in datum
Žig in podpis naročnika
Navodilo za izpolnjevanje OBR-3A
1 Po potrebi naj ponudnik obrazec kopira
2 OBR-3A raquopotrdilo naročnikalaquo
27
OBR-4
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV
S podpisom te izjave ponudnik
______________________________________________________________ izjavljamo da
izpolnjujemo vse pogoje v skladu z zakonom in razpisno dokumentacijo na javni razpis
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski
sezoni 20182019 in 20192020laquo in sicer izjavljamo
Da bomo ves čas izvajanja pogodbe nemoteno zagotavljati dobavo posipnega materiala
potrebnega za izvajanje zimskega vzdrževanja javnih poti in javnih površin
Da bomo upoštevali dogovorjen reakcijski čas največ 30 minut
Da bo ponudnik imel dežurno in pregledniško službo
Da je oddaljenost vseh tehničnih kapacitet je največ 30 km od sedeža naročnika
Da so vsa vozila s katerimi se pluži in posipava opremljena z GPS napravo ter ponudnik
razpolaga s programsko opremo da lahko naročniku dokazuje opravljanje del in število ur
Da razpolagamo z ustreznim kadrom in tehnični opremo za izvedbo predmeta javnega
naročila ki je zahtevana in je navedena na posebnih obrazcih
Da bomo dela izvedli v skladu pravili stroke in navodili naročnika
Da bomo pri izvedbi javnega naročila upošteval obveznosti ki izhajajo iz predpisov o varstvu
zaposlenih in ureditvi delovnih pogojev
Da imamo zavarovano odgovornost za predmet javnega naročila skladno s Navodili
ponudnikom iz razpisne dokumentacije
Da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila
Ta izjava je sestavni del ponudbe s katero se prijavljamo na predmetno javno naročilo
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo da so zgoraj navedeni podatki točni in
resnični
Naročnik si pridružuje pravico da lahko skladno s 77 členom ZJN-3 pred izdajo odločitve o
oddaji javnega naročila o izvedbi javnega naročila preveril izpolnjevanje vseh pogojev katerih
izpolnjevanje ponudnik s podpisom te izjave izkazuje v kolikor bo naročnik podvomil v
resničnost izjave Ponudnik se zavezuje da bo na poziv naročnika predložil zahtevana
dokazila
Kraj in datum (žig) Podpis odgovorne osebe ponudnika
28
OBR-5
SEZNAM TEHNIČNIH KAPACITET
Za izvedbo predmeta javnega naročila raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih
površinah v občini Šentilj za zimski sezoni 20182019 in 20192020laquo razpolagamo najmanj
s sledečo opremo
Zap
št
Tehnična kapaciteta oprema (znamka
model naslov ipdhellip)
Datum
nazadnje
opravljenega
tehničnega
pregleda letnik
izdelave
Podlaga za
razpolaganje
(lastništvo najem
ipd)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
29
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Po potrebi se obrazec kopira
Naročnik si pridružuje pravico da bo skladno s 77 členom ZJN-3 pred izdajo odločitve o oddaji
javnega naročila o izvedbi javnega naročila preveril izpolnjevanje vseh pogojev katerih
izpolnjevanje ponudnik s podpisom te izjave izkazuje v kolikor bo podvomil v resničnost
Ponudnik se zavezuje da bo na podlagi naročnikovega poziva predložil zahtevana dokazila
Kraj in datum Žig in podpis ponudnika
30
OBR-6
SEZNAM KADRA PONUDNIKA
Pri izvedbi predmeta javnega naročila raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih
površinah v občini Šentilj za zimski sezoni 20182019 in 20192020laquo bo sodeloval
naslednji kader
Zap
št
Ime in priimek
delavca
Izobrazba strokovni
izpiti
Razmerje do
ponudnika
(zaposlen
pogodbenihellip)
Delo v okviru
predmeta javnega
naročila
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Po potrebi se obrazec kopira
Kraj in datum Žig in podpis ponudnika
31
OBR-7
POTRDILO O OGLEDU LOKACIJE
Pooblaščena oseba ponudnika ______________________________________________
(naziv ponudnika) ______________________________ (ime in priimek) se je udeležila
organiziranega obveznega ogleda cest za potrebe izdelave ponudbe za javno naročilo
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski sezoni
20182019 in 20192020laquo z oznako _____________________ dne _____________ ob
_____uri
Izpolni naročnik po opravljenem ogledu
Podpis predstavnika
naročnika
Žig naročnika Kraj in datum
Izpolni ponudnik in obvezno priloži k ponudbeni dokumentaciji
Podpis ponudnika Žig ponudnika Kraj in datum
32
OBR-8
OBČINA ŠENTILJ Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v Slov goricah matična številka
5884209000 davčna številka SI 38253283 ki jo zastopa župan mag Štefan Žvab (v
nadaljevanju naročnik)
in
(naziv in naslov izvajalca)
matična številka davčna številka ki ga
zastopa (v nadaljevanju izvajalec)
se dogovorita in skleneta naslednji
OKVIRNI SPORAZUM
za izvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za
zimski sezoni 20182019 in 20192020
UVODNE DOLOČBE
1 člen
Naročnik in izvajalec ugotavljata da
minus je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila
za objavljen na Portalu javnih
naročil pod št objave z dne v skladu
s členom Zakona o javnem (Uradni list RS št 912015 v nadaljevanju ZJN-
3) z namenom sklenitve okvirnega sporazuma v skladu s točko b) sedmega odstavka
48 člena ZJN-3
minus je naročnik na podlagi javnega naročila iz prve alineje in prejetih ponudb z Odločitvijo
o oddaji javnega naročila številka z dne izbral
enega ponudnika
minus da je izvajalec strokovno in tehnično sposoben izvesti naročilo po tem sporazumu
2 člen
S tem sporazumom se naročnik in izvajalec dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvajanja
javnega naročila iz prejšnjega člena
PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA
3 člen
(1) Predmet javnega naročila je kot je
razvidno iz seznama javnih poti in javnih površin ki so sestavni del tega sporazuma Stranki
tega okvirnega sporazuma ugotavljata da naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej
določiti potreb po storitvah ki so predmet tega okvirnega sporazuma in bo storitve časovno in
količinsko naročal glede na dejanske potrebe po cenah ki bodo podane v ponudbi
33
(2) Izvajalec se zavezuje za naročnika opravil storitve ki so predmet naročila naročnik pa mu
bo za to plačal dogovorjeno ceno
(3) Naročnikove zahteve ter specifikacije se lahko v soglasju z izvajalcem med samim
trajanjem okvirnega sporazuma tudi spremenijo dopolnijo ali razširijo pri čemer pa izvajalec
v nobenem primeru ni upravičen do povračila kakršnih koli stroškov ki bi jih spremenjene
zahteve morebiti povzročile
(4) Ponudba in dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila katere del so tudi tehnične
specifikacije naročila sta sestavni del tega sporazuma
4 člen
Ta sporazum se sklepa za obdobje od predvidoma 1112018 oziroma od podpisa okvirnega
sporazuma do 3042020
PLAČILNI POGOJI
5 člen
(1) Opravljena dela po tem sporazumu bo izvajalec obračunal po dejansko izvršenih količinah
dokumentiranih v dnevniku evidenci tahografskih zapisov oziroma GPS podatkih potrjenih s
strani pooblaščenega predstavnika naročnika
(2) Storitev je uspešno opravljena ko naročnik potrdi pisno poročilo o opravljenih storitvah ki
ga pripravi izvajalec po vsakem opravljenem naročilu Obračunavanje del bo izvajalec opravil
z izstavitvijo mesečnega računa po opravljenem delu Pri izstavitvi mesečnega računa se mora
izvajalec sklicevati na številko pogodbe
Izvajalec izstavi s strani pooblaščenega predstavnika naročnika predhodno potrjen račun za
dela opravljena v preteklem mesecu Na računu mora biti prikazan tudi skupni znesek
opravljenih del Naročnik bo v roku 15 dni račun potrdil ali mu ugovarjal Za grajanji del mora
izvajalec izstaviti dobropis
6 člen
(1) Naročnik bo izvajalcu izstavljen račun ki ga bo predhodno potrdil naročnikov skrbnik te
pogodbe plačal v roku 30 dni od uradnega datuma prejema računa na transakcijski račun
izvajalca številka SI56 odprt
pri
Na podlagi 32 Člena ZIPRS 1819 (Uradni list RS št 712017 132018 - ZJF-H) je plačilni rok
lahko krajši od 30 dni v kolikor dobavitelj s tem zagotovi nižjo pogodbeno vrednost
(2) Če je zadnji dan za plačilo dela prost dan se šteje da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji
delovni dan
V primeru nastopa s podizvajalcem ki zahteva neposredno plačilo se bo dodal še naslednji
odstavek
(3) Izvajalec pooblašča naročnika da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani
izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu Podizvajalec soglaša da naročnik namesto
34
izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca na transakcijski račun podizvajalca
številka SI56 odprt
pri
Izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca ki ga je predhodno
potrdil
Neposredna plačila podizvajalcem bodo izvršena v roku iz prvega odstavka tega člena
7 člen
Če naročnik zamudi s plačilom je izvajalec upravičen zahtevati zakonite zamudne obresti od
dneva zapadlosti računa v plačilo do dneva plačila
ČAS IZVAJANJA STORITEV
8 člen
(1) Zimska služba se bo predvidoma izvajala od novembra tekočega leta do marca prihodnje
leto Predvideno obdobje izvajanja zimske službe pa se bo tekom izvajanja okvirnega
sporazuma prilagajalo dejanskim vremenskim pogojem kar pomeni da predvideni pričetek in
konec izvajanja zimske službe nista fiksna
(2) Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s tem sporazumom prevzetih del takoj po
podpisu sporazuma
(3) Izvajalec se obvezuje da bo dela opravljal po dinamiki in navodilih naročnika oziroma
skladno z možnostjo zagotavljanja proračunskih sredstev Obseg in dinamika izvajanja del se
po odločitvi naročnika prilagaja razpoložljivim finančnim sredstvom in vremenskim razmeram
Zaradi spremenjenih vremenskih razmer lahko pogodbeni stranki v soglasju s pooblaščenim
predstavnikom naročnika določita trajanje zimske službe drugače
Začetek izvajanja vsakokratnega pluženja in posipavanja cest se uskladi s pooblaščenim
predstavnikom naročnika oz drugimi predstavniki imenovanimi s strani naročnika
OBVEZE NAROČNIKA IN IZVAJALCA
9 člen
Naročnik se obvezuje da bo
minus dal izvajalcu na razpolago vse potrebne informacije podatke in dokumente s katerimi
razpolaga in so vezani na izvedbo storitev po tem okvirnem sporazumu
minus sodeloval s pooblaščenim predstavnikom izvajalca
minus obveščal izvajalca ter koordiniral delo
minus plačeval naročene storitve v dogovorjenih rokih
10 člen
Izvajalec izjavlja da se je seznanil s predmetom tega okvirnega sporazuma pred oddajo
ponudbe in pred podpisom tega okvirnega sporazuma in se obvezuje da bo
35
minus izvajal storitve v skladu z vsemi veljavnimi predpisi Republike Slovenije in Evropske
unije ki urejajo predmet tega sporazuma ter načeli stroke in v skladu z zahtevami
naročnika
minus izvajal storitve po tem sporazumu strokovno brezhibno in kvalitetno ter v skladu z
dobrimi poslovnimi običaji
minus zagotavljal najvišjo kakovost storitev ne glede na čas in kraj izvajanja
minus pravočasno opozoril naročnika na vse nejasnosti iz vsebine oziroma obsega
obveznosti iz sporazuma
minus svoje naloge opravil brezhibno kvalitetno in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka
upoštevajoč predpise s tega področja
minus izvajal storitve po tem okvirnem sporazumu po pravilih stroke v skladu z navodili
naročnika in v dogovorjenih rokih
minus izvajal tudi izven normalnega delovnega časa ne da bi za to zahteval posebna denarna
nadomestila V kolikor bodo vremenske razmere terjale vključitev dodatnega kadra ga
bo izvajalec vključil v izvajanje zimske službe
minus se zavezuje da je seznanjen s predvidenim obsegom del kjer se bodo storitve izvajale
in se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za
delo nepopolnega inali neustreznega popisa območij ter se zavezuje da bo tovrstne
pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške ne da bi zaradi tega trpel čas in
kakovost storitev zimske službe
minus začetek izvajanja vsakokratnega pluženja in posipavanja cest se uskladi s
pooblaščenim predstavnikom naročnika oz drugimi predstavniki imenovanimi s strani
naročnika
minus da bo vodil dnevnik in evidenco tahografskih zapisov s potnimi nalogi za vse delovne
stroje ki to omogočajo in za vsa dela ki so se izvajala v skladu s tem sporazumom
prevzetimi deli ali na zahtevo naročnika namestil prenosne GPS naprave za
spremljanje vozil zimske službe z določitvijo statusa pluženja ali posipanja
minus da bo zagotavljal ustrezne tehnične zmogljivosti glede na obseg del ter bo dela izvajal
z ustrezno opremo glede na specifiko posamezne ceste
minus da bo naročniku predložil izvedbeni program zimske službe
minus da bodo dela izvajali strokovno usposobljeni delavci in da bo zagotovil strokovno
vodstvo izvajanja del ter lastno kontrolo
minus da bo v primeru poškodbe javnih cest pri opravljanju del iz tega sporazuma ki so
nastala po krivdi izvajalca le-te odpravil na svoje stroške v najkrajšem možnem času
minus omogočal ustrezen nadzor naročniku
11 člen
Če naročnik naroči storitev za katero izvajalec meni da bi bili kršeni predpisi ali povzročena
nesorazmerna škoda naročniku ali tretjemu lahko izvedbo odkloni ne da bi kršil določila
sporazuma vendar mora razlog za odklonitev dokazati oziroma izkazati obstoj in predstaviti
dejstva ki utemeljujejo odklonitev Če naročilo ne omogoča strokovno optimalne izvedbe
storitve ali pa zahteva rešitve ki niso v skladu s pravili stroke mora izvajalec naročnika na to
dejstvo opozoriti in mu svetovati primernejšo izvedbo vendar mora nalogo izpolniti kot mu je
bilo naročeno če naročnik pri tem vztraja
POOBLAŠČENE OSEBE
36
12 člen
(1) S strani naročnika je skrbnik tega okvirnega
sporazuma
(2) S strani izvajalca je skrbnik okvirnega
sporazuma ki je tudi odgovoren za izvedbo
storitev po tem okvirnem sporazumu
POGODBENA CENA
13 člen
(1) Vrednost posamezne storitve je razvidna iz predračuna ki je sestavni del tega sporazuma
V navedeni pogodbeni vrednosti so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del predvidenih
v popisu del vključno z vrednostjo vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih
del stroški za izdelavo zahtevane dokumentacije obratovalnimi stroški stroški za označitev
del v skladu z veljavnimi predpisi varnosti pri delu in vsi drugi stroški davki in morebitni popusti
tako da naročnika ne bremenijo kakršnikoli drugi stroški povezani s predmetom javnega
naročila V pogodbeno vrednost so tako vključeni vsi stroški dobave priprave in uporabe
potrebnega materiala z vsemi prenosi in transporti stroški deponije odvoza in morebitni drugi
stroški ki bi nastali v zvezi z deli ki so predmet sporazuma
Cene na enoto kot so razvidne iz predračuna so fiksne za prvo leto trajanja okvirnega
sporazuma nato pa se valorizirajo skladno s Pravilnikom o načinu valorizacije denarnih
obveznosti ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list
RS št 104) V primeru da indeks cen življenjskih potrebščin kumulativno preseže 4 (štiri
odstotke) vrednosti šteto od preteka enega leta od dneva sklenitve okvirnega sporazuma se
cene iz ponudbenega predračuna lahko uskladijo za največ 80 (osemdeset odstotkov)
povišanja indeksa cen življenjskih potrebščin
(2) Stranki sporazuma sta soglasni da so vsi stroški izvajalca vključeni v ceno Cena iz prvega
odstavka tega člena vsebuje vse dajatve stroške in davke razen DDV
JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI IZVAJALCA
14 člen
(1) Izvajalec mora najkasneje v 5-ih dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani
naročnika kot pogoj za veljavnost pogodbe naročniku izročiti bianco menico za dobro izvedbo
obveznosti iz okvirnega sporazuma v višini 10 od okvirne vrednosti sporazuma iz
predračuna (z DDV) v vrednosti EUR z menično izjavo s pooblastilom za
izpolnitev z veljavnostjo 30 dni po datumu poteka roka za izvedbo obveznosti po tej pogodbi
Naročnik po predhodnem obvestilu lahko unovči menico pod naslednjimi pogoji
bull če izvajalec del ne bo opravljal v skladu z zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo
javnega naročila
bull če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi kršitev ali zamude na strani izvajalca
bull če se na zahtevo naročnika v primernem roku ki ga določi naročnik pomanjkljivosti
ne odpravijo
37
bull če bo izvajalec kršil določbe veljavne zakonodaje v zvezi z varovanjem poslovnih
skrivnosti in zaupnosti podatkov
(2) Predložitev zavarovanja dobre izvedbe posla je pogoj za veljavnost te pogodbe
VIŠJA SILA
15 člen
(1) Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki ki nastopijo
neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob
sklepanju okvirnega sporazuma ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti
(2) Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v treh delovnih dneh po
nastanku le-te
(3) Nobena od strank sporazuma ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih
obveznosti iz razlogov ki so izven njenega nadzora
POSLOVNA SKRIVNOST
16 člen
(1) Stranki sporazuma soglašata da vsi podatki do katerih bi prišli z izvedbo tega okvirnega
sporazuma predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta da bosta vse podatke skrbno
varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvedbo tega okvirnega sporazuma
(2) Izvajalec se zavezuje da brez izrecne pisne naročnikove privolitve ne bo objavljal ali se
okoriščal z naročnikovimi poslovnimi skrivnostmi ali zaupnimi informacijami do katerih je imel
kot izvajalec dostop v času veljavnosti tega sporazuma ali po tem če so ta gradiva označena
z oznako interno oziroma zaupno
(3) Stranki sporazuma se zavezujeta da bosta na zahtevo nasprotne stranke vrnili vse
dokumente in njihove kopije pridobljene v okviru medsebojnega sodelovanja ki vsebujejo
podatke ki predstavljajo poslovno skrivnost
(4) Naročnik lahko od izvajalca zahteva polno odškodnino za vso škodo ki jo utrpi in ki izvira
iz objave ali okoriščanja z naročnikovimi poslovnimi skrivnostmi ali zaupnimi informacijami
POGODBENA KAZEN
17 člen
(1) V primeru da izvajalec zamuja z izvedbo storitev iz razlogov ki niso na strani naročnika
ter ne gre za opravičeno zamudo je dolžan plačati pogodbeno kazen v višini od
vrednosti sporazuma za vsak dan zamude vendar največ vrednosti sporazuma
(2) Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu pogodbene cene Stranki sporazuma soglašata
da naročnik ni dolžan sporočiti izvajalcu da si pridržuje pravico do pogodbene kazni če je
izvajalec zamujal z izvedbo storitev
(3) V primeru da zamuda ali napake pri izvedbi onemogočajo namen posla lahko naročnik
odstopi od okvirnega sporazuma in zahteva odškodnino
38
ODSTOP OD SPORAZUMA
18 člen
(1) Katerakoli od strank sporazuma lahko zaradi kršitev obveznosti s strani nasprotne stranke
če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu odstopi od okvirnega sporazuma brez
odpovednega roka V primeru odstopa sta stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz
tega sporazuma in nastalo škodo
(2) V vsakem primeru lahko vsaka od strank odstopi od okvirnega sporazuma s tem da glede
na razlog odstopa izbere za nasprotno stran primeren čas ter poravna vse stroške ki jih s tem
povzroči Vsaka stranka lahko prekine okvirni sporazum brez da bi navajala razloge s
trimesečnim odpovednim rokom
19 člen
Okvirni sporazum preneha veljati če je naročnik seznanjen da je pristojni državni organ ali
sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne okoljske ali socialne zakonodaje
s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
20 člen
Pogodbeni stranki se zavezujeta da
- ne bosta kršili dolžnostnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem
ali zasebnem sektorju ki ga določajo s strani države sprejeti zakonski in
podzakonski predpisi ter zapisani kodeksi ravnanja v poklicnih ali poslovnih
združenjih
- ne bosta dali oziroma obljubili kakršnegakoli darila ali plačila v denarju ali v kakem
drugem dragocenem predmetu posredno ali neposredno kateremu funkcionarju
uslužbencu ali drugemu zaposlenemu pri naročniku ali drugem državnem organu
(službi oddelku agenciji) oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične
stranke z namenom podkupovanja da bi tako napeljeval takega funkcionarja
uslužbenca ali drugega zaposlenega stranko ali kandidata k zlorabi svojega
položaja ali k vplivanju na zakon ali odločitev naročnika ali drugega pristojnega
organa tako da bi s tem pridobila obdržala ali usmerila posle k naročnikovemu
sopogodbeniku ali njegovemu izpolnitvenemu pomočniku zastopniku distributerju
ali drugi povezani pravni ali fizični osebi
- ne bosta omejevali oziroma vplivali na poslovanje izvajalca ali naročnika pri
poslovanju po predpisih o javnem naročanju
- ne bosta sklenili pogodbe pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene
stranke predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja
obljubi ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali sklenitev
posla pod ugodnejšimi pogoji ali za drugo ravnanje ali opustitev s katerim je organu
ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev
nedovoljene koristi predstavniku organa posredniku organa ali organizacije iz
javnega sektorja drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku zastopniku
posredniku
39
V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule je že veljavno sklenjena pogodba nična
Pogodba ki je veljavno sklenjena pod odložilnim ali razveznim pogojem ki v primeru
ugotovitve kršitve ali poskusa kršitve protikorupcijske klavzule še ni nastopil se šteje da ni
bila sklenjena
Na ničnost pogodbe se lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba in se ugotavlja pred stvarno
in krajevno pristojnim sodiščem v Republiki Sloveniji
REŠEVANJE SPOROV
21 člen
(1) Morebitne spore ki bi nastali v zvezi z izvajanjem tega sporazuma bosta pogodbeni stranki
skušali rešiti sporazumno
(2) Če spornega vprašanja ne bi mogli rešiti sporazumno lahko vsaka pogodbena stranka
sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v
KONČNE DOLOČBE
22 člen
(1) Okvirni sporazum je sklenjen z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank in velja
za čas veljavnosti kot je opredeljeno v okvirnem sporazumu
(2) Okvirni sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom ki ga sprejmeta in
podpišeta obe pogodbeni stranki Če katerakoli od določb sporazuma je ali postane
neveljavna to ne vpliva na ostale določbe sporazuma Neveljavna določba se nadomesti z
veljavno ki mora čimbolj ustrezati namenu ki ga je želela doseči neveljavna določba
(3) Okvirni sporazum je sklenjen z odložnim pogojem
- Izvajalec mora za izpolnitev pogoja predložiti v roku 5 (petih) dni po prejemu
sklenjene pogodbe garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (menico)
- Če izvajalec ne bo izpolnil zahtevanih obveznosti iz prvega odstavka tega člena te
pogodbe se šteje da pogodba ni bila sklenjena naročnik pa bo unovčil Garancijo za
resnost ponudbe (menico)
Ob izpolnitvi pogojev iz prve in druge točke pa pogodba učinkuje od dneva sklenitve pogodbe
Kot datum sklenitve pogodbe se šteje datum zadnjega podpisa pogodbenih strank
23 člen
Za urejanje razmerij ki niso izrecno določena s tem okvirnim sporazumom se uporabljajo
določila zakona ki ureja obligacijska razmerja in drugih veljavnih predpisov ki urejajo z
okvirnim sporazumom opredeljena medsebojna razmerja
24 člen
Okvirni sporazum je sestavljen v štirih (4) enakovrednih izvodih od katerih prejme vsaka
pogodbena stranka po dva (2) izvoda
Datum Datum
40
Naročnik Izvajalec
Občina Šentilj
mag Štefan Žvab župan
41
OBR-9
STANDARDNI OBRAZEC ZA ENOTNI EVROPSKI DOKUMENT V ZVEZI Z ODDAJO
JAVNEGA NAROČILA
Obrazec dobite na spletni strani naročnika wwwsentiljsi in ga izpolnite na Portalu javnih
naročil na povezavi httpwwwenarocanjesi_ESPD
Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte ki v
kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik sodelujoči ponudniki v primeru skupne
ponudbe gospodarski subjekti na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci)
Priporočila za izpolnjevanje ESPD obrazca Obrazec ESPD ki je objavljen pri tem javnem
naročilu na spletni strani wwwsentiljsi si naložite in shranite na svoj računalnik (v takšni obliki
kot je objavljen - xml) Nato odprite Portal javnih naročil zavihek ESPD (povezava
httpwwwenarocanjesi_ESPD) kjer pri vprašanju raquoKdo stelaquo izberete možnost raquoSem
gospodarski subjektlaquo Pri naslednjem koraku pripnete shranjeno datoteko xml ESPD ki ste si
jo pred tem naložili in shranili v vaš računalnik Potem nadaljujete z izpolnjevanjem obrazca
Ponudnik ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo naloži svoj ESPD v razdelek raquoESPD ndash
ponudniklaquo ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek raquoESPD ndash ostali sodelujočilaquo
Ponudnik ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo naloži nepodpisan ESPD v xml obliki in bo
podpisan hkrati s podpisom ponudbe
Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek raquoESPD ndash ostali sodelujočilaquo priloži podpisane ESPD
v pdf obliki ali v elektronski obliki podpisan xml
42
OBR-10
MENIČNA IZJAVA1
S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV ZA RESNOST PONUDBE
Ponudnik helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Zakoniti zastopnik oz pooblaščenec ponudnika helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
nepreklicno izjavljam da pooblaščam naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212
Šentilj v Slov goricah da lahko podpisano bianco menico ki je bila izročena kot
zavarovanje za resnost ponudbe za javno naročilo raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh
in javnih površinah v občini Šentilj za zimsko sezono 20182019 in 20192020laquo
objavljeno na Portalu JN pod št objave z dne skladno
z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbe za predmetno javno
naročilo brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek v višini
300000 EUR
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati
ko dospe v gotovini To pooblastilo preneha veljati z dnem 1 12 2018 oziroma z dnem
predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih del predmetnega naročila
Menični znesek se nakaže na račun naročnika št SI56 0131 8010 0009 155 odprt pri
UJP Ponudnik izjavlja da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje Menica
naj se izpolni s klavzulo raquoBREZ PROTESTAlaquo
Ponudnik hkrati POOBLAŠČAM naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
slov goricah da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take
menice
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz
naslednjih mojih računov
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
V primeru odprtja dodatnega računa ki ni zgoraj naveden izrecno dovoljujem izplačilo menice
in pooblaščam banko pri kateri je takšen račun odprt da izvede plačilo
Kraj in datum Podpis odgovorne osebe
Priloga bianco menica
1 Original menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev za resnost ponudbe in bianco menico mora ponudnik posredovati naročniku
po redni pošti najkasneje do dne in ure (ne glede na način vročitve) ki je določena kot datum in ura za oddajo ponudb
43
OBR-11
MENIČNA IZJAVA
S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV ZA DOBRO IZVEDBO DEL
Izvajalec helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Zakoniti zastopnik oz pooblaščenec izvajalca helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
nepreklicno izjavljam da pooblaščam naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212
Šentilj v Slov goricah da lahko podpisano bianco menico ki je bila izročena kot zavarovanje
za dobro izvedbo del po okviren sporazumu šthelliphelliphelliphelliphellip z dnehelliphelliphellipza javno naročilo
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip objavljeno na Portalu JN pod št objave z
dne skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in
ponudbe za predmetno javno naročilo brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih
delih za znesek v višini helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip EUR
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati
ko dospe v gotovini To pooblastilo preneha veljati 30 dan po roku za izpolnitev ponudnikovih
pogodbenih obveznosti
Menični znesek se nakaže na račun naročnika št SI56 0131 8010 0009 155 odprt pri
UJP Izvajalec izjavlja da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje Menica
naj se izpolni s klavzulo raquoBREZ PROTESTAlaquo
Izvajalec hkrati POOBLAŠČAM naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
Slov goricah da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take
menice
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz
naslednjih mojih računov
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
V primeru odprtja dodatnega računa ki ni zgoraj naveden izrecno dovoljujem izplačilo menice
in pooblaščam banko pri kateri je takšen račun odprt da izvede plačilo
Kraj in datum
Podpis odgovorne osebe
11
minus izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236 člen KZ-1)
minus zloraba informacijskega sistema (237 člen KZ-1)
minus zloraba notranje informacije (238 člen KZ-1)
minus zloraba trga finančnih instrumentov (239 člen KZ-1)
minus zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240 člen KZ-1)
minus nedovoljeno sprejemanje daril (241 člen KZ-1)
minus nedovoljeno dajanje daril (242 člen KZ-1)
minus ponarejanje denarja (243 člen KZ-1)
minus ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244 člen KZ-
1)
minus pranje denarja (245 člen KZ-1)
minus zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246 člen KZ-1)
minus uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247 člen KZ-1)
minus izdelava pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248 člen KZ-1)
minus davčna zatajitev (249 člen KZ-1)
minus tihotapstvo (250 člen KZ-1)
minus zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257 člen KZ-1)
minus oškodovanje javnih sredstev (257a člen KZ-1)
minus izdaja tajnih podatkov (260 člen KZ-1)
minus jemanje podkupnine (261 člen KZ-1)
minus dajanje podkupnine (262 člen KZ-1)
minus sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263 člen KZ-1)
minus dajanje daril za nezakonito posredovanje (264 člen KZ-1)
minus hudodelsko združevanje (294 člen KZ-1)
Dokazilo Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila ndash ESPD
1012 Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika če bo pri
preverjanju v skladu s 77 79 in 80 členom ZJN-3 ugotovil da ponudnik ne izpolnjuje
obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom ki ureja
finančno upravo ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države v kateri ima sedež ali
predpisi države naročnika če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje
ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več Šteje se da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz
prejšnjega stavka tudi če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih
odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje
ponudbe
Dokazilo Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila ndash ESPD
1013 Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika če je ta na dan ko
poteče rok za oddajo ponudb izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v
evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami
Dokazilo Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila ndash ESPD
1014 Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika če mu je bila v zadnjih
treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa
12
Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi
prekrška v zvezi s plačilom za delo
Dokazilo Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila ndash ESPD
102 Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti
Ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov ki se vodijo v državi
članici v kateri ima ponudnik sedež
Dokazilo Izpis iz ustreznega poklicnega ali poslovnega registra v kolikor ponudnik ne
predloži si naročnik pridobi sam
103 Strokovna sposobnost
Naročnik bo ponudniku priznal strokovno sposobnost če bo predložil (navedel) najmanj štiri
(4) reference različnih naročnikov opisano in navedeno tako kot je zahtevano v obrazcu
OBR-3 V primeru da ponudnik ne bo predložil vsaj štiri (4) pravilne reference bo njegova
ponudba izločena iz nadaljnjega postopka izbire najugodnejšega ponudnika Pravilna
referenca je referenca posameznega naročnika ki izkazuje kvalitetno in pravočasno izvedene
storitve izvajanja zimske službe na občinskih cestah v minimalni dolžini 50 km v obdobju
zadnjih treh (3) let pred oddajo ponudbe
Dokazilo Ustrezne reference iz prejšnjih naročil ndash izpolnjen obrazec OBR-3 OBR-3A
104 Tehnična usposobljenost
Ponudnik mora razpolagati (op v lasti ali najemu) z zadostnimi tehničnimi kapacitetami za
priznanje tehnične usposobljenosti in sicer sz
- eno (1) vzdrževalno enoto (objektom) s skladišči in silosi za posipne materiale (pesek
sol) ter upravnimi prostori za izvajanje organizacije del in dežurstva zimske službe
- desetimi (10) traktorji za pluženje posipavanje
- desetimi (10) snežnimi plugi za traktorje
- desetimi (10) posipalci za traktorje
- enim (1) snežnim reskarjem
- enim (1) poltovornim vozilom za izvajanje pregledne službe
- eno (1) pometalno napravo za čiščenje peska ob koncu zimske sezone
- enim (1) rovokopačem opremljenim s čelnim nakladačem
- enim (1) tovornim vozilom kiper 8-10 t
- enim (1) tovornim vozilom kiper 10-12 t
- enim (1) posipalcem avtomatski kot npr Igloo ali podobno za poltovorno vozilo
Oddaljenost vseh tehničnih kapacitet je lahko največ 30 km od sedeža naročnika
Vsa vozila s katerimi se izvaja zimska služba morajo biti opremljena z GPS napravo ponudnik
pa mora razpolagati z ustrezno programsko opremo za vodenje evidenc ur in dejanskega
stanja na terenu ki mora biti kadarkoli na vpogled naročniku
Dokazilo Izpolnjen obrazec OBR ndash 5
13
Naročnik bo skladno s 77 členom ZJN-3 pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila
preveril izpolnjevanje tega pogoja v kolikor bo podvomil v resničnost
105 Kadrovska usposobljenost
Ponudnik mora razpolagati z ustrezno usposobljenim kadrom (op v delovnem ali drugem
pogodbenem razmerju) in sicer najmanj sz
- enim (1) odgovornim vodjem del oziroma odgovornim vodjem zimske službe ki ima
pridobljeno najmanj 6 stopnjo izobrazbe gradbene smeri najmanj 5 let delovnih
izkušenj pri vodenju zimske službe in opravljen strokovni izpit
- enim (1) strokovno tehničnim kadrom za organizacijo del dežurstvo v zimski službi
izvajanje administrativno tehničnih nalog ki ima pridobljeno najmanj 5 stopnjo
izobrazbe
- enim (1) delovodjem ali skupinovodjem za izvajanje dežurstva v zimski službi ki ima
pridobljeno najmanj 4 stopnjo izobrazbe
- enim (1) preglednikom ki ima pridobljeno najmanj 3 stopnjo izobrazbe in nacionalno
poklicno kvalifikacijo (NPK) za cestnega preglednika
- desetimi (10) voznikistrojniki ki imajo opravljen izpit iz težke gradbene mehanizacije
(TGM)
Dokazilo Izpolnjen obrazec OBR-6 kopije pogodb o zaposlitvi podjemnih pogodb dokazil o
izobrazbi NPK za cestnega preglednika izpit TGM in strokovnih izpitih oz druga ustrezna
dokazila
106 Dobava posipnega materiala
Ponudnik mora ves čas izvajanja pogodbe nemoteno zagotavljati dobavo posipnega materiala
t j soli peska in mešanice soli in peska potrebnega za izvajanje zimskega vzdrževanja cest
vse v skladu s predhodnim dogovorom z naročnikom
Dokazilo Izpolnjen obrazec OBR ndash 4
Naročnik bo skladno s 77 členom ZJN-3 pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila
preveril izpolnjevanje tega pogoja v kolikor bo podvomil v resničnost Ponudnik mora na poziv
naročnika predložiti dokazilo (npr pogodbo o dobavi)
107 Odzivni čas
Ponudnik mora zagotavljati odzivni čas in sicer 30 minut po petih centimetrih zapadlega
snega
Dokazilo Izpolnjen obrazec OBR ndash 4
14
108 Zavarovanje odgovornosti za škodo
Ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost za škodo v skladu s 14 členom Gradbenega
zakona (Uradni list RS št 612017) ki mora vključevati odgovornost za škodo ki bi nastala
naročniku ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in mora kriti škodo zaradi
malomarnosti napake in opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih Višina letne vsote
določene v zavarovalni polici mora biti najmanj 5000000 EUR
Dokazilo Kopija veljavne zavarovalne police
109 Obvezen ogled terena
Ponudnik si mora pred oddajo ponudbe pogledati lokacijo predmeta javnega naročila
Za termin ogleda se dogovori s kontaktno osebo Vojko Titan na vojkotitansentiljsi ali
obcinasentiljsi Zbirno mesto je na sedežu občine Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
Slovenskih goricah
Ponudnik mora po končanem ogledu naročniku v podpis in žigosanje predložiti potrdilo o
ogledu lokacije katero predloži v svoji ponudbi kot pogoj za dopustnost ponudbe
Ogled opravi ponudnik na lastno odgovornost in lastne stroške s predstavnikom naročnika
Ogled se opravlja v delovnem času naročnika od dneva objave javnega naročila do vključno
dne 3102018
Dokazilo Potrjen obrazec OBR - 7 s strani naročnika
11 Izločitev ponudbe
Naročnik bo izločil
minus nepravočasne ponudbe
minus ponudbe ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtev iz točke 2 in 10 II poglavja teh navodil
minus ponudbo ki ne bo ustrezala vsem tehničnim zahtevam
Naročnik iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključi ponudnika če se izkaže
da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena
dejanja v enem od položajev iz točk 1011 1012 1013 in 1014 točke 101 II poglavja
te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila Naročnik pa lahko kadar koli v postopku
izključi ponudnika če se izkaže da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt
glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz šestega odstavka 75 člena
ZJN-3
Ponudnik ki je v enem od položajev iz točke 1011 točke 101 II poglavja te dokumentacije
v zvezi z oddajo javnega naročila lahko naročniku predloži dokaze da je sprejel zadostne
ukrepe s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev Za
zadostne ukrepe šteje plačilo ali zaveza plačati nadomestilo za vso škodo povzročeno s
kaznivim dejanjem ali kršitvijo aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno
razjasnitev dejstev in okoliščin ter sprejetje konkretnih tehničnih organizacijskih in kadrovskih
15
ukrepov ustreznih za preprečitev nadaljnjih kaznivih dejanj ali kršitev To ne velja za
ponudnika ki je bil iz sodelovanja v postopkih javnega naročanja ali postopkih za podelitev
koncesije izključen na podlagi pravnomočne sodbe ali odločbe o prekršku ki učinkuje v
Republiki Sloveniji
12 Ponudbena cena
Ponudnik mora v ponudbi navesti skupno končno ceno v EUR Končna cena mora vsebovati
vse stroške popuste in rabate Ponudbena cena mora imeti stopnjo in vrednost DDV-ja
posebej izkazano
Cena mora biti fiksna v času trajanja okvirnega sporazuma
13 Merila
Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba ndash najnižja
skupna cena
14 Neobičajno nizka ponudba
Če bo naročnik menil da je pri določenem naročilu glede na njegove zahteve ponudba
neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve
naročila bo naročnik preveril ali je neobičajno nizka in od ponudnika zahteval da pojasni ceno
ali stroške v ponudbi
Naročnik bo preveril ali je ponudba neobičajno nizka tudi če je vrednost ponudbe za več kot
50 odstotkov nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20 odstotkov
nižja od naslednje uvrščene ponudbe vendar le če je prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe
Kadar naročnik v postopku javnega naročanja preveri dopustnost vseh ponudb v skladu s
prejšnjim stavkom preveri ali je ponudba neobičajno nizka glede na dopustne ponudbe
Preden naročnik izloči neobičajno nizko ponudbo mora od ponudnika v skladu s 86 členom
ZJN-3 pisno zahtevati podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe za katere meni
da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb
Naročnik bo ocenil pojasnila tako da se bo posvetoval s ponudnikom Ponudbo bo zavrnil le
če predložena dokazila zadostno ne pojasnijo nizke ravni predlagane cene ali stroškov pri
čemer se upoštevajo elementi iz prejšnjega odstavka
Če bo naročnik ugotovil da je ponudba neobičajno nizka ker ni skladna z veljavnimi
obveznostmi iz drugega odstavka 3 člena ZJN-3 jo bo naročnik zavrnil
15 Podatki o lastniški strukturi
Izbrani ponudnik mora v roku osmih dni od prejema naročnikovega poziva posredovati podatke
o
minus svojih ustanoviteljih družbenikih delničarjih komanditistih ali drugih lastnikih in
podatke o lastniških deležih navedenih oseb
16
minus gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona ki ureja gospodarske
družbe šteje da so z njim povezane družbe
16 Veljavnost ponudbe
Ponudba mora veljati do dne 1 4 2020
19 Variantne ponudbe
Variantne ponudbe ne bodo upoštevane
20 Finančna zavarovanja
Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika naročniku predložiti
spodaj zahtevana zavarovanja ki morajo biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv
Uporabljena valuta mora biti enaka valuti javnega naročila
201 Zavarovanje za resnost ponudbe
Ponudnik mora v ponudbi predložiti bianco menico za resnost ponudbe v višini 300000 EUR
ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev Veljavnost finančnega zavarovanja za resnost
ponudbe mora veljati do 1122018 oziroma ne sme poteči pred rokom za predložitev
finančnega zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti okvirnega sporazuma Original menično
izjavo s pooblastilom za izpolnitev za resnost ponudbe in bianco menico mora ponudnik
posredovati naročniku po redni pošti najkasneje do dne in ure (ne glede na način vročitve) ki
je določena kot datum in ura za oddajo ponudb
Naročnik bo unovčil menico za resnost ponudbe
minus če ponudnik ponudbo umakne po poteku roka za predložitev ponudb
minus če ponudnik ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove
ponudbe
- ne izpolni ali zavrne sklenitev okvirnega sporazuma ali
- ne predloži ali zavrne predložitev garancije za dobro izvedbo
obveznosti okvirnega sporazuma (menico)
202 Zavarovanje za dobro izvedbo del
Ponudnik ki mu bo dodeljena izvedba javnega naročila mora naročniku najkasneje pet (5) dni
od sklenitve okvirnega sporazuma predložiti bianco menico za dobro izvedbo del v višini 10
vrednosti okvirnega sporazuma z vključenim DDV ter menično izjavo s pooblastilom za
izpolnitev Rok veljavnosti finančnega zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti okvirnega
sporazuma z veljavnostjo za celoten čas trajanja okvirnega sporazuma podaljšano za
dodatnih 30 dni po izteku okvirnega sporazuma
Naročnik bo unovčil garancijo za dobro izvedbo obveznosti okvirnega sporazuma v primeru
minus da obveznosti po okvirnem sporazumu ne bodo pravočasno in pravilno izvajane
oziroma jih bo izvajalec enostransko prenehal izvajati in
minus prekinitve okvirnega sporazuma po krivdi izvajalca
17
Če ponudnik ne predloži zahtevane garancije za dobro izvedbo posla ali če predloži drugo
vrsto finančnega zavarovanja kot je zahtevano v tej razpisni dokumentaciji se šteje da je
ponudnik umaknil oziroma spremenil ponudbo v času njene veljavnosti navedene v ponudbi
III JAVNO ODPIRANJE PONUDB
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 5 10 2018 in
se bo začelo ob 1030 uri na spletnem naslovu httpsejngovsieJN2
Odpiranje poteka tako da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri ki je določena za javno
odpiranje ponudb prikaže podatke o ponudniku o variantah če so bile zahtevane oziroma
dovoljene ter omogoči dostop do pdf dokumenta ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod
razdelek raquoPredračunlaquo Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut Ponudniki
ki so oddali ponudbe imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku
raquoZapisnik o odpiranju ponudblaquo
IV PREGLED PONUDB
Naročnik bo ponudbe najprej razvrstil po merilih nato pa jih bo preveril z vidika ustreznosti
zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila
Za ponudnika ki bo po merilih najugodnejši bo naročnik preveril ali obstajajo razlogi za
izključitev najugodnejšega ponudnika in ali ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje
V POGAJANJA
Naročnik ne bo izvedel pogajanj
VI OKVIRNI SPORAZUM
Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil okvirni sporazum v skladu z določbami vzorca
okvirnega sporazuma iz OBR-8
Okvirni sporazum je treba podpisati v roku 5 dni od prejema naročnikovega poziva k podpisu
okvirnega sporazuma
VI PRAVNO VARSTVO
Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z
določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS št 4311
in spremembe v nadaljevanju ZPVPJN) po postopku in na način kot ga določa zakon
Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah
postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika razen če zakon ki ureja
oddajo javnih naročil ali ZPVPJN ne določa drugače Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži
aktivno legitimirana oseba kot jo določa 14 člen ZPVPJN
18
Zahtevek za revizijo mora vsebovati
1 ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu vlagatelj) ter kontaktno
osebo
2 ime naročnika
3 oznako javnega naročila
4 predmet javnega naročila
5 očitane kršitve
6 dejstva in dokaze s katerimi se kršitve dokazujejo
7 pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku če vlagatelj
nastopa s pooblaščencem
8 navedbo ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz
evropskih sredstev in iz katerega sklada
Vlagatelj mora v skladu s prvo alinejo prvega odstavka 71 člena ZPVPJN zahtevku za revizijo
priložiti potrdilo o plačilu takse v višini 200000 EUR
Takso je potrebno vplačati na podračun odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za
predrevizijski in revizijski postopek številka 01100-1000358802 ndash izvrševanje proračuna RS
Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje
sklicevanja na številko odobritve 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št objave
javnega naročila oznaka L pa pomeni označbo leta V kolikor je št objave javnega naročila
krajša od šestih znakov se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0)
Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku po pošti priporočeno ali
priporočano s povratnico Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati
ministrstvu pristojnemu za javna naročila
Zahtevek za revizijo ki se nanaša na vsebino objave ali dokumentacijo v zvezi z oddajo
javnega naročila se razen v primeru iz četrtega odstavka 25 člena ZPVPJN vloži v desetih
delovnih dneh od dneva
minus objave obvestila o javnem naročilu ali
minus obvestila o dodatnih informacijah informacijah o nedokončanem postopku ali
popravku če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za
izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno
objavljenega obvestila o naročilu ali
minus prejema povabila k oddaji ponudb
Če naročnik ugotovi da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno
legitimirana oseba iz 14 člena ZPVPJN da vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 15 člena
ZPVPJN ni predložil potrdila o plačilu takse ali da ni bila plačana ustrezna taksa ga najpozneje
v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže
mag Štefan Žvab
župan Občine Šentilj
19
OBR-1
PONUDNIK helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
PONUDBA
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski
sezoni 20182019 in 20192020laquo
Naziv oz popolna firma
ponudnika
Sedež ponudnika
Odgovornae osebae oziroma
zakoniti zastopnik(i) (podpisnik(i)
okvirnega sporazuma)
Kontaktna oseba
Telefon
Telefaks
Elektronski naslov
Številka transakcijskega računa
ponudnika (IBAN) pri banki
Matična številka
Identifikacijska številka za DDV
Pristojni davčni urad
Nastopanje s podizvajalci DA NE
Kraj in datum
Žig in podpis ponudnika
20
OBR-1A
PODIZVAJALEC
PONUDBA
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski
sezoni 20182019 in 20192020laquo
PODATKI O PODIZVAJALCU
Naziv oz popolna firma
ponudnika - podizvajalca
Sedež ponudnika - podizvajalca
Odgovornae osebae oziroma
zakoniti zastopnik(i)
(podpisnik(i) okvirnega
sporazuma)
Kontaktna oseba
Telefon
Telefaks
Elektronski naslov
Številka transakcijskega računa
ponudnika (IBAN)
Matična številka
Identifikacijska številka za DDV
Pristojni davčni urad
Del izvedbe javnega naročila ki ga bo izvedel podizvajalec
Opis dela izvedbe naročila ki ga
bo izvedel podizvajalec
Količina
Kraj izvedbe
Kraj in datum
Žig in podpis podizvajalca
21
OBR-2
PONUDNIK helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
PREDRAČUN ŠT helliphelliphelliphellip
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski
sezoni 20182019 in 20192020laquo
Storitev Enota
Ocenjena
količina
Cena brez
DDV v
EURenoto
Skupaj cena
brez DDV v
EUR
Stopnja
DDV v
Znesek DDV
v EUR
Cena z DDV
v EUR
Dežurstvo Ura 650
Postavitev kolov -
leseni Kom
200
Odstranjevanje
kolov lesenih Kom
200
DELAVCI
Preglednik Ura 200
Voznikstrojnik Ura 1800
VOZILA
Tovorno vozilo 8-
10 t Ura
200
Tovorno vozilo 10-
12 t Ura
300
Pregledniško
vozilo Ura
50
STROJI
Rovokopač Ura 100
Traktor do 90 KM Ura 200
Traktor nad 90 KM Ura 1000
Posipalec za
traktorndash vlečni
(obr ure)
Ura
1000
Snežni plug (obr
ure) Ura
600
Snežni rezkar
(obr ure) Ura
20
22
Veljavnost ponudbe do 1 4 2020
Ponudnik helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
izjavljam da sem seznanjen in se v celoti strinjam z navodili in pogoji ki so navedeni v tej
dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in bom pri izvajanju storitev zimske službe
upošteval reakcijski oz odzivni čas v trajanju največ 30 minut od poziva pooblaščenega
predstavnika naročnika
Kraj in datum Žig in podpis ponudnika
Ponudnik v sistemu e-JN predračun naloži v razdelek raquoPredračunlaquo v pdf datoteki
Posipalec
avtomatski (npr
Igloo-obrure)
Ura
50
Pometalna
naprava za
čiščenje ceste
(obrure)
Ura
100
MATERIAL
Snežni koli 2 m
leseni kom
200
Agregat za
posipanje (2-4
mm) s
transportom do
vzdrževalne enote
m3
300
Agregat za
posipanje (8-16
mm) s
transportom do
vzdrževalne enote
m3
60
NaCl garnulacije
0-4 (0-2) mm za
odprta skladišča s
transportom do
vzdrževalne enote
t
170
NaCl garnulacije
0-4 (0-2) mm v
vrečah 25 kg s
transportom do
sedeža naročnika
t
3
SKUPAJ
23
OBR-2A
PISNO SOGLASJE PONUDNIKA
za odpravo računskih napak v skladu s 7 odstavkom 89 člena ZJN-3
Ponudnik helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
s podpisom te izjave dajem naročniku soglasje da popravi računske napake ki jih odkrije pri
pregledu in ocenjevanju ponudb Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta
spreminjati Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi da je prišlo do računske napake
zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika lahko naročnik
popravi računsko napako tako da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin ki jih
ponudi ponudnik izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije
Naročnik lahko napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno
Kraj in datum
Žig in podpis ponudnika
24
OBR-3
PONUDNIK helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
REFERENCE - SEZNAM NAJVAŽNEJŠIH STORITEV ZIMSKE SLUŽBE V ZADNJIH
TREH LETIH PRED ODDAJO PONUDBE
Navodilo za izpolnjevanje OBR- 3
1 Ponudniki izpolnijo obrazec z izvedbo zimske službe na občinskih cestah v dolžini
minimalno 50 km za posamezno referenco
2 Ponudniki z žigom in podpisom jamčijo da so navedeni podatki (reference) točne in resnični
V primeru da bo naročnik ugotovil da je ponudnik navajal neresnične in zavajajoče podatke
(reference) bo brez predhodnega obvestila ponudnika predlagal za vpis v javni seznam
ponudnikov z negativnimi referencami V primeru če naročnik tega javnega naročila
NAROČNIK
(naziv naslov odgovorna
oseba naročnika telefon)
Izvedbe zimske
službe (dolžina
cest v km)
Vrednost del
v EUR z DDV Leto
izvedbe
25
ugotovi da določene navedene reference referenčni naročnik preteklega javnega naročila ne
priznava bo takšna referenca izločena
3 Ponudnik na tem obrazcu navede najmanj štiri (4) reference različnega naročnika
4 Naročnik bo ponudniku priznal le reference za izvajanja zimske službe na občinskih cestah
Naročnik nebo priznal reference zimske službe državnih cest
5 Naročnik bo ponudniku priznal le reference zaključene od vključno leta 2015 naprej
Kraj in datum
Žig in podpis ponudnika
Opomba V primeru da bo naročnik podvomil v resničnost navedb bo ustreznost in resničnost
referenc preveril
26
OBR-3A
POTRDILO NAROČNIKA
(priloga k OBR-3)
Naročnikhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Vrsta storitev helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Potrjujemo da je izvajalec
od helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip do helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (navesti datum)
za nas izvajal storitve zimske službe občinskih cest po pogodbi šthelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip z
dnehelliphelliphelliphelliphelliphellip v dolžini helliphelliphelliphellip km in sicer kot
glavni izvajalec podizvajalec
(ustrezno obkrožiti)
Storitve je opravljal pravočasno in kvalitetno
Odgovorna oseba naročnika pri katerem se lahko dobijo dodatne informacije
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip tel št helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip e-
naslov helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
To potrdilo je izdano na prošnjo ponudnika za prilogo ponudbi kot priporočilo za priznanje
referenc
Kraj in datum
Žig in podpis naročnika
Navodilo za izpolnjevanje OBR-3A
1 Po potrebi naj ponudnik obrazec kopira
2 OBR-3A raquopotrdilo naročnikalaquo
27
OBR-4
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV
S podpisom te izjave ponudnik
______________________________________________________________ izjavljamo da
izpolnjujemo vse pogoje v skladu z zakonom in razpisno dokumentacijo na javni razpis
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski
sezoni 20182019 in 20192020laquo in sicer izjavljamo
Da bomo ves čas izvajanja pogodbe nemoteno zagotavljati dobavo posipnega materiala
potrebnega za izvajanje zimskega vzdrževanja javnih poti in javnih površin
Da bomo upoštevali dogovorjen reakcijski čas največ 30 minut
Da bo ponudnik imel dežurno in pregledniško službo
Da je oddaljenost vseh tehničnih kapacitet je največ 30 km od sedeža naročnika
Da so vsa vozila s katerimi se pluži in posipava opremljena z GPS napravo ter ponudnik
razpolaga s programsko opremo da lahko naročniku dokazuje opravljanje del in število ur
Da razpolagamo z ustreznim kadrom in tehnični opremo za izvedbo predmeta javnega
naročila ki je zahtevana in je navedena na posebnih obrazcih
Da bomo dela izvedli v skladu pravili stroke in navodili naročnika
Da bomo pri izvedbi javnega naročila upošteval obveznosti ki izhajajo iz predpisov o varstvu
zaposlenih in ureditvi delovnih pogojev
Da imamo zavarovano odgovornost za predmet javnega naročila skladno s Navodili
ponudnikom iz razpisne dokumentacije
Da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila
Ta izjava je sestavni del ponudbe s katero se prijavljamo na predmetno javno naročilo
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo da so zgoraj navedeni podatki točni in
resnični
Naročnik si pridružuje pravico da lahko skladno s 77 členom ZJN-3 pred izdajo odločitve o
oddaji javnega naročila o izvedbi javnega naročila preveril izpolnjevanje vseh pogojev katerih
izpolnjevanje ponudnik s podpisom te izjave izkazuje v kolikor bo naročnik podvomil v
resničnost izjave Ponudnik se zavezuje da bo na poziv naročnika predložil zahtevana
dokazila
Kraj in datum (žig) Podpis odgovorne osebe ponudnika
28
OBR-5
SEZNAM TEHNIČNIH KAPACITET
Za izvedbo predmeta javnega naročila raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih
površinah v občini Šentilj za zimski sezoni 20182019 in 20192020laquo razpolagamo najmanj
s sledečo opremo
Zap
št
Tehnična kapaciteta oprema (znamka
model naslov ipdhellip)
Datum
nazadnje
opravljenega
tehničnega
pregleda letnik
izdelave
Podlaga za
razpolaganje
(lastništvo najem
ipd)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
29
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Po potrebi se obrazec kopira
Naročnik si pridružuje pravico da bo skladno s 77 členom ZJN-3 pred izdajo odločitve o oddaji
javnega naročila o izvedbi javnega naročila preveril izpolnjevanje vseh pogojev katerih
izpolnjevanje ponudnik s podpisom te izjave izkazuje v kolikor bo podvomil v resničnost
Ponudnik se zavezuje da bo na podlagi naročnikovega poziva predložil zahtevana dokazila
Kraj in datum Žig in podpis ponudnika
30
OBR-6
SEZNAM KADRA PONUDNIKA
Pri izvedbi predmeta javnega naročila raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih
površinah v občini Šentilj za zimski sezoni 20182019 in 20192020laquo bo sodeloval
naslednji kader
Zap
št
Ime in priimek
delavca
Izobrazba strokovni
izpiti
Razmerje do
ponudnika
(zaposlen
pogodbenihellip)
Delo v okviru
predmeta javnega
naročila
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Po potrebi se obrazec kopira
Kraj in datum Žig in podpis ponudnika
31
OBR-7
POTRDILO O OGLEDU LOKACIJE
Pooblaščena oseba ponudnika ______________________________________________
(naziv ponudnika) ______________________________ (ime in priimek) se je udeležila
organiziranega obveznega ogleda cest za potrebe izdelave ponudbe za javno naročilo
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski sezoni
20182019 in 20192020laquo z oznako _____________________ dne _____________ ob
_____uri
Izpolni naročnik po opravljenem ogledu
Podpis predstavnika
naročnika
Žig naročnika Kraj in datum
Izpolni ponudnik in obvezno priloži k ponudbeni dokumentaciji
Podpis ponudnika Žig ponudnika Kraj in datum
32
OBR-8
OBČINA ŠENTILJ Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v Slov goricah matična številka
5884209000 davčna številka SI 38253283 ki jo zastopa župan mag Štefan Žvab (v
nadaljevanju naročnik)
in
(naziv in naslov izvajalca)
matična številka davčna številka ki ga
zastopa (v nadaljevanju izvajalec)
se dogovorita in skleneta naslednji
OKVIRNI SPORAZUM
za izvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za
zimski sezoni 20182019 in 20192020
UVODNE DOLOČBE
1 člen
Naročnik in izvajalec ugotavljata da
minus je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila
za objavljen na Portalu javnih
naročil pod št objave z dne v skladu
s členom Zakona o javnem (Uradni list RS št 912015 v nadaljevanju ZJN-
3) z namenom sklenitve okvirnega sporazuma v skladu s točko b) sedmega odstavka
48 člena ZJN-3
minus je naročnik na podlagi javnega naročila iz prve alineje in prejetih ponudb z Odločitvijo
o oddaji javnega naročila številka z dne izbral
enega ponudnika
minus da je izvajalec strokovno in tehnično sposoben izvesti naročilo po tem sporazumu
2 člen
S tem sporazumom se naročnik in izvajalec dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvajanja
javnega naročila iz prejšnjega člena
PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA
3 člen
(1) Predmet javnega naročila je kot je
razvidno iz seznama javnih poti in javnih površin ki so sestavni del tega sporazuma Stranki
tega okvirnega sporazuma ugotavljata da naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej
določiti potreb po storitvah ki so predmet tega okvirnega sporazuma in bo storitve časovno in
količinsko naročal glede na dejanske potrebe po cenah ki bodo podane v ponudbi
33
(2) Izvajalec se zavezuje za naročnika opravil storitve ki so predmet naročila naročnik pa mu
bo za to plačal dogovorjeno ceno
(3) Naročnikove zahteve ter specifikacije se lahko v soglasju z izvajalcem med samim
trajanjem okvirnega sporazuma tudi spremenijo dopolnijo ali razširijo pri čemer pa izvajalec
v nobenem primeru ni upravičen do povračila kakršnih koli stroškov ki bi jih spremenjene
zahteve morebiti povzročile
(4) Ponudba in dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila katere del so tudi tehnične
specifikacije naročila sta sestavni del tega sporazuma
4 člen
Ta sporazum se sklepa za obdobje od predvidoma 1112018 oziroma od podpisa okvirnega
sporazuma do 3042020
PLAČILNI POGOJI
5 člen
(1) Opravljena dela po tem sporazumu bo izvajalec obračunal po dejansko izvršenih količinah
dokumentiranih v dnevniku evidenci tahografskih zapisov oziroma GPS podatkih potrjenih s
strani pooblaščenega predstavnika naročnika
(2) Storitev je uspešno opravljena ko naročnik potrdi pisno poročilo o opravljenih storitvah ki
ga pripravi izvajalec po vsakem opravljenem naročilu Obračunavanje del bo izvajalec opravil
z izstavitvijo mesečnega računa po opravljenem delu Pri izstavitvi mesečnega računa se mora
izvajalec sklicevati na številko pogodbe
Izvajalec izstavi s strani pooblaščenega predstavnika naročnika predhodno potrjen račun za
dela opravljena v preteklem mesecu Na računu mora biti prikazan tudi skupni znesek
opravljenih del Naročnik bo v roku 15 dni račun potrdil ali mu ugovarjal Za grajanji del mora
izvajalec izstaviti dobropis
6 člen
(1) Naročnik bo izvajalcu izstavljen račun ki ga bo predhodno potrdil naročnikov skrbnik te
pogodbe plačal v roku 30 dni od uradnega datuma prejema računa na transakcijski račun
izvajalca številka SI56 odprt
pri
Na podlagi 32 Člena ZIPRS 1819 (Uradni list RS št 712017 132018 - ZJF-H) je plačilni rok
lahko krajši od 30 dni v kolikor dobavitelj s tem zagotovi nižjo pogodbeno vrednost
(2) Če je zadnji dan za plačilo dela prost dan se šteje da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji
delovni dan
V primeru nastopa s podizvajalcem ki zahteva neposredno plačilo se bo dodal še naslednji
odstavek
(3) Izvajalec pooblašča naročnika da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani
izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu Podizvajalec soglaša da naročnik namesto
34
izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca na transakcijski račun podizvajalca
številka SI56 odprt
pri
Izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca ki ga je predhodno
potrdil
Neposredna plačila podizvajalcem bodo izvršena v roku iz prvega odstavka tega člena
7 člen
Če naročnik zamudi s plačilom je izvajalec upravičen zahtevati zakonite zamudne obresti od
dneva zapadlosti računa v plačilo do dneva plačila
ČAS IZVAJANJA STORITEV
8 člen
(1) Zimska služba se bo predvidoma izvajala od novembra tekočega leta do marca prihodnje
leto Predvideno obdobje izvajanja zimske službe pa se bo tekom izvajanja okvirnega
sporazuma prilagajalo dejanskim vremenskim pogojem kar pomeni da predvideni pričetek in
konec izvajanja zimske službe nista fiksna
(2) Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s tem sporazumom prevzetih del takoj po
podpisu sporazuma
(3) Izvajalec se obvezuje da bo dela opravljal po dinamiki in navodilih naročnika oziroma
skladno z možnostjo zagotavljanja proračunskih sredstev Obseg in dinamika izvajanja del se
po odločitvi naročnika prilagaja razpoložljivim finančnim sredstvom in vremenskim razmeram
Zaradi spremenjenih vremenskih razmer lahko pogodbeni stranki v soglasju s pooblaščenim
predstavnikom naročnika določita trajanje zimske službe drugače
Začetek izvajanja vsakokratnega pluženja in posipavanja cest se uskladi s pooblaščenim
predstavnikom naročnika oz drugimi predstavniki imenovanimi s strani naročnika
OBVEZE NAROČNIKA IN IZVAJALCA
9 člen
Naročnik se obvezuje da bo
minus dal izvajalcu na razpolago vse potrebne informacije podatke in dokumente s katerimi
razpolaga in so vezani na izvedbo storitev po tem okvirnem sporazumu
minus sodeloval s pooblaščenim predstavnikom izvajalca
minus obveščal izvajalca ter koordiniral delo
minus plačeval naročene storitve v dogovorjenih rokih
10 člen
Izvajalec izjavlja da se je seznanil s predmetom tega okvirnega sporazuma pred oddajo
ponudbe in pred podpisom tega okvirnega sporazuma in se obvezuje da bo
35
minus izvajal storitve v skladu z vsemi veljavnimi predpisi Republike Slovenije in Evropske
unije ki urejajo predmet tega sporazuma ter načeli stroke in v skladu z zahtevami
naročnika
minus izvajal storitve po tem sporazumu strokovno brezhibno in kvalitetno ter v skladu z
dobrimi poslovnimi običaji
minus zagotavljal najvišjo kakovost storitev ne glede na čas in kraj izvajanja
minus pravočasno opozoril naročnika na vse nejasnosti iz vsebine oziroma obsega
obveznosti iz sporazuma
minus svoje naloge opravil brezhibno kvalitetno in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka
upoštevajoč predpise s tega področja
minus izvajal storitve po tem okvirnem sporazumu po pravilih stroke v skladu z navodili
naročnika in v dogovorjenih rokih
minus izvajal tudi izven normalnega delovnega časa ne da bi za to zahteval posebna denarna
nadomestila V kolikor bodo vremenske razmere terjale vključitev dodatnega kadra ga
bo izvajalec vključil v izvajanje zimske službe
minus se zavezuje da je seznanjen s predvidenim obsegom del kjer se bodo storitve izvajale
in se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za
delo nepopolnega inali neustreznega popisa območij ter se zavezuje da bo tovrstne
pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške ne da bi zaradi tega trpel čas in
kakovost storitev zimske službe
minus začetek izvajanja vsakokratnega pluženja in posipavanja cest se uskladi s
pooblaščenim predstavnikom naročnika oz drugimi predstavniki imenovanimi s strani
naročnika
minus da bo vodil dnevnik in evidenco tahografskih zapisov s potnimi nalogi za vse delovne
stroje ki to omogočajo in za vsa dela ki so se izvajala v skladu s tem sporazumom
prevzetimi deli ali na zahtevo naročnika namestil prenosne GPS naprave za
spremljanje vozil zimske službe z določitvijo statusa pluženja ali posipanja
minus da bo zagotavljal ustrezne tehnične zmogljivosti glede na obseg del ter bo dela izvajal
z ustrezno opremo glede na specifiko posamezne ceste
minus da bo naročniku predložil izvedbeni program zimske službe
minus da bodo dela izvajali strokovno usposobljeni delavci in da bo zagotovil strokovno
vodstvo izvajanja del ter lastno kontrolo
minus da bo v primeru poškodbe javnih cest pri opravljanju del iz tega sporazuma ki so
nastala po krivdi izvajalca le-te odpravil na svoje stroške v najkrajšem možnem času
minus omogočal ustrezen nadzor naročniku
11 člen
Če naročnik naroči storitev za katero izvajalec meni da bi bili kršeni predpisi ali povzročena
nesorazmerna škoda naročniku ali tretjemu lahko izvedbo odkloni ne da bi kršil določila
sporazuma vendar mora razlog za odklonitev dokazati oziroma izkazati obstoj in predstaviti
dejstva ki utemeljujejo odklonitev Če naročilo ne omogoča strokovno optimalne izvedbe
storitve ali pa zahteva rešitve ki niso v skladu s pravili stroke mora izvajalec naročnika na to
dejstvo opozoriti in mu svetovati primernejšo izvedbo vendar mora nalogo izpolniti kot mu je
bilo naročeno če naročnik pri tem vztraja
POOBLAŠČENE OSEBE
36
12 člen
(1) S strani naročnika je skrbnik tega okvirnega
sporazuma
(2) S strani izvajalca je skrbnik okvirnega
sporazuma ki je tudi odgovoren za izvedbo
storitev po tem okvirnem sporazumu
POGODBENA CENA
13 člen
(1) Vrednost posamezne storitve je razvidna iz predračuna ki je sestavni del tega sporazuma
V navedeni pogodbeni vrednosti so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del predvidenih
v popisu del vključno z vrednostjo vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih
del stroški za izdelavo zahtevane dokumentacije obratovalnimi stroški stroški za označitev
del v skladu z veljavnimi predpisi varnosti pri delu in vsi drugi stroški davki in morebitni popusti
tako da naročnika ne bremenijo kakršnikoli drugi stroški povezani s predmetom javnega
naročila V pogodbeno vrednost so tako vključeni vsi stroški dobave priprave in uporabe
potrebnega materiala z vsemi prenosi in transporti stroški deponije odvoza in morebitni drugi
stroški ki bi nastali v zvezi z deli ki so predmet sporazuma
Cene na enoto kot so razvidne iz predračuna so fiksne za prvo leto trajanja okvirnega
sporazuma nato pa se valorizirajo skladno s Pravilnikom o načinu valorizacije denarnih
obveznosti ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list
RS št 104) V primeru da indeks cen življenjskih potrebščin kumulativno preseže 4 (štiri
odstotke) vrednosti šteto od preteka enega leta od dneva sklenitve okvirnega sporazuma se
cene iz ponudbenega predračuna lahko uskladijo za največ 80 (osemdeset odstotkov)
povišanja indeksa cen življenjskih potrebščin
(2) Stranki sporazuma sta soglasni da so vsi stroški izvajalca vključeni v ceno Cena iz prvega
odstavka tega člena vsebuje vse dajatve stroške in davke razen DDV
JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI IZVAJALCA
14 člen
(1) Izvajalec mora najkasneje v 5-ih dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani
naročnika kot pogoj za veljavnost pogodbe naročniku izročiti bianco menico za dobro izvedbo
obveznosti iz okvirnega sporazuma v višini 10 od okvirne vrednosti sporazuma iz
predračuna (z DDV) v vrednosti EUR z menično izjavo s pooblastilom za
izpolnitev z veljavnostjo 30 dni po datumu poteka roka za izvedbo obveznosti po tej pogodbi
Naročnik po predhodnem obvestilu lahko unovči menico pod naslednjimi pogoji
bull če izvajalec del ne bo opravljal v skladu z zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo
javnega naročila
bull če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi kršitev ali zamude na strani izvajalca
bull če se na zahtevo naročnika v primernem roku ki ga določi naročnik pomanjkljivosti
ne odpravijo
37
bull če bo izvajalec kršil določbe veljavne zakonodaje v zvezi z varovanjem poslovnih
skrivnosti in zaupnosti podatkov
(2) Predložitev zavarovanja dobre izvedbe posla je pogoj za veljavnost te pogodbe
VIŠJA SILA
15 člen
(1) Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki ki nastopijo
neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob
sklepanju okvirnega sporazuma ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti
(2) Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v treh delovnih dneh po
nastanku le-te
(3) Nobena od strank sporazuma ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih
obveznosti iz razlogov ki so izven njenega nadzora
POSLOVNA SKRIVNOST
16 člen
(1) Stranki sporazuma soglašata da vsi podatki do katerih bi prišli z izvedbo tega okvirnega
sporazuma predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta da bosta vse podatke skrbno
varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvedbo tega okvirnega sporazuma
(2) Izvajalec se zavezuje da brez izrecne pisne naročnikove privolitve ne bo objavljal ali se
okoriščal z naročnikovimi poslovnimi skrivnostmi ali zaupnimi informacijami do katerih je imel
kot izvajalec dostop v času veljavnosti tega sporazuma ali po tem če so ta gradiva označena
z oznako interno oziroma zaupno
(3) Stranki sporazuma se zavezujeta da bosta na zahtevo nasprotne stranke vrnili vse
dokumente in njihove kopije pridobljene v okviru medsebojnega sodelovanja ki vsebujejo
podatke ki predstavljajo poslovno skrivnost
(4) Naročnik lahko od izvajalca zahteva polno odškodnino za vso škodo ki jo utrpi in ki izvira
iz objave ali okoriščanja z naročnikovimi poslovnimi skrivnostmi ali zaupnimi informacijami
POGODBENA KAZEN
17 člen
(1) V primeru da izvajalec zamuja z izvedbo storitev iz razlogov ki niso na strani naročnika
ter ne gre za opravičeno zamudo je dolžan plačati pogodbeno kazen v višini od
vrednosti sporazuma za vsak dan zamude vendar največ vrednosti sporazuma
(2) Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu pogodbene cene Stranki sporazuma soglašata
da naročnik ni dolžan sporočiti izvajalcu da si pridržuje pravico do pogodbene kazni če je
izvajalec zamujal z izvedbo storitev
(3) V primeru da zamuda ali napake pri izvedbi onemogočajo namen posla lahko naročnik
odstopi od okvirnega sporazuma in zahteva odškodnino
38
ODSTOP OD SPORAZUMA
18 člen
(1) Katerakoli od strank sporazuma lahko zaradi kršitev obveznosti s strani nasprotne stranke
če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu odstopi od okvirnega sporazuma brez
odpovednega roka V primeru odstopa sta stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz
tega sporazuma in nastalo škodo
(2) V vsakem primeru lahko vsaka od strank odstopi od okvirnega sporazuma s tem da glede
na razlog odstopa izbere za nasprotno stran primeren čas ter poravna vse stroške ki jih s tem
povzroči Vsaka stranka lahko prekine okvirni sporazum brez da bi navajala razloge s
trimesečnim odpovednim rokom
19 člen
Okvirni sporazum preneha veljati če je naročnik seznanjen da je pristojni državni organ ali
sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne okoljske ali socialne zakonodaje
s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
20 člen
Pogodbeni stranki se zavezujeta da
- ne bosta kršili dolžnostnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem
ali zasebnem sektorju ki ga določajo s strani države sprejeti zakonski in
podzakonski predpisi ter zapisani kodeksi ravnanja v poklicnih ali poslovnih
združenjih
- ne bosta dali oziroma obljubili kakršnegakoli darila ali plačila v denarju ali v kakem
drugem dragocenem predmetu posredno ali neposredno kateremu funkcionarju
uslužbencu ali drugemu zaposlenemu pri naročniku ali drugem državnem organu
(službi oddelku agenciji) oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične
stranke z namenom podkupovanja da bi tako napeljeval takega funkcionarja
uslužbenca ali drugega zaposlenega stranko ali kandidata k zlorabi svojega
položaja ali k vplivanju na zakon ali odločitev naročnika ali drugega pristojnega
organa tako da bi s tem pridobila obdržala ali usmerila posle k naročnikovemu
sopogodbeniku ali njegovemu izpolnitvenemu pomočniku zastopniku distributerju
ali drugi povezani pravni ali fizični osebi
- ne bosta omejevali oziroma vplivali na poslovanje izvajalca ali naročnika pri
poslovanju po predpisih o javnem naročanju
- ne bosta sklenili pogodbe pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene
stranke predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja
obljubi ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali sklenitev
posla pod ugodnejšimi pogoji ali za drugo ravnanje ali opustitev s katerim je organu
ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev
nedovoljene koristi predstavniku organa posredniku organa ali organizacije iz
javnega sektorja drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku zastopniku
posredniku
39
V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule je že veljavno sklenjena pogodba nična
Pogodba ki je veljavno sklenjena pod odložilnim ali razveznim pogojem ki v primeru
ugotovitve kršitve ali poskusa kršitve protikorupcijske klavzule še ni nastopil se šteje da ni
bila sklenjena
Na ničnost pogodbe se lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba in se ugotavlja pred stvarno
in krajevno pristojnim sodiščem v Republiki Sloveniji
REŠEVANJE SPOROV
21 člen
(1) Morebitne spore ki bi nastali v zvezi z izvajanjem tega sporazuma bosta pogodbeni stranki
skušali rešiti sporazumno
(2) Če spornega vprašanja ne bi mogli rešiti sporazumno lahko vsaka pogodbena stranka
sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v
KONČNE DOLOČBE
22 člen
(1) Okvirni sporazum je sklenjen z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank in velja
za čas veljavnosti kot je opredeljeno v okvirnem sporazumu
(2) Okvirni sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom ki ga sprejmeta in
podpišeta obe pogodbeni stranki Če katerakoli od določb sporazuma je ali postane
neveljavna to ne vpliva na ostale določbe sporazuma Neveljavna določba se nadomesti z
veljavno ki mora čimbolj ustrezati namenu ki ga je želela doseči neveljavna določba
(3) Okvirni sporazum je sklenjen z odložnim pogojem
- Izvajalec mora za izpolnitev pogoja predložiti v roku 5 (petih) dni po prejemu
sklenjene pogodbe garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (menico)
- Če izvajalec ne bo izpolnil zahtevanih obveznosti iz prvega odstavka tega člena te
pogodbe se šteje da pogodba ni bila sklenjena naročnik pa bo unovčil Garancijo za
resnost ponudbe (menico)
Ob izpolnitvi pogojev iz prve in druge točke pa pogodba učinkuje od dneva sklenitve pogodbe
Kot datum sklenitve pogodbe se šteje datum zadnjega podpisa pogodbenih strank
23 člen
Za urejanje razmerij ki niso izrecno določena s tem okvirnim sporazumom se uporabljajo
določila zakona ki ureja obligacijska razmerja in drugih veljavnih predpisov ki urejajo z
okvirnim sporazumom opredeljena medsebojna razmerja
24 člen
Okvirni sporazum je sestavljen v štirih (4) enakovrednih izvodih od katerih prejme vsaka
pogodbena stranka po dva (2) izvoda
Datum Datum
40
Naročnik Izvajalec
Občina Šentilj
mag Štefan Žvab župan
41
OBR-9
STANDARDNI OBRAZEC ZA ENOTNI EVROPSKI DOKUMENT V ZVEZI Z ODDAJO
JAVNEGA NAROČILA
Obrazec dobite na spletni strani naročnika wwwsentiljsi in ga izpolnite na Portalu javnih
naročil na povezavi httpwwwenarocanjesi_ESPD
Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte ki v
kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik sodelujoči ponudniki v primeru skupne
ponudbe gospodarski subjekti na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci)
Priporočila za izpolnjevanje ESPD obrazca Obrazec ESPD ki je objavljen pri tem javnem
naročilu na spletni strani wwwsentiljsi si naložite in shranite na svoj računalnik (v takšni obliki
kot je objavljen - xml) Nato odprite Portal javnih naročil zavihek ESPD (povezava
httpwwwenarocanjesi_ESPD) kjer pri vprašanju raquoKdo stelaquo izberete možnost raquoSem
gospodarski subjektlaquo Pri naslednjem koraku pripnete shranjeno datoteko xml ESPD ki ste si
jo pred tem naložili in shranili v vaš računalnik Potem nadaljujete z izpolnjevanjem obrazca
Ponudnik ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo naloži svoj ESPD v razdelek raquoESPD ndash
ponudniklaquo ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek raquoESPD ndash ostali sodelujočilaquo
Ponudnik ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo naloži nepodpisan ESPD v xml obliki in bo
podpisan hkrati s podpisom ponudbe
Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek raquoESPD ndash ostali sodelujočilaquo priloži podpisane ESPD
v pdf obliki ali v elektronski obliki podpisan xml
42
OBR-10
MENIČNA IZJAVA1
S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV ZA RESNOST PONUDBE
Ponudnik helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Zakoniti zastopnik oz pooblaščenec ponudnika helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
nepreklicno izjavljam da pooblaščam naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212
Šentilj v Slov goricah da lahko podpisano bianco menico ki je bila izročena kot
zavarovanje za resnost ponudbe za javno naročilo raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh
in javnih površinah v občini Šentilj za zimsko sezono 20182019 in 20192020laquo
objavljeno na Portalu JN pod št objave z dne skladno
z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbe za predmetno javno
naročilo brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek v višini
300000 EUR
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati
ko dospe v gotovini To pooblastilo preneha veljati z dnem 1 12 2018 oziroma z dnem
predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih del predmetnega naročila
Menični znesek se nakaže na račun naročnika št SI56 0131 8010 0009 155 odprt pri
UJP Ponudnik izjavlja da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje Menica
naj se izpolni s klavzulo raquoBREZ PROTESTAlaquo
Ponudnik hkrati POOBLAŠČAM naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
slov goricah da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take
menice
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz
naslednjih mojih računov
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
V primeru odprtja dodatnega računa ki ni zgoraj naveden izrecno dovoljujem izplačilo menice
in pooblaščam banko pri kateri je takšen račun odprt da izvede plačilo
Kraj in datum Podpis odgovorne osebe
Priloga bianco menica
1 Original menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev za resnost ponudbe in bianco menico mora ponudnik posredovati naročniku
po redni pošti najkasneje do dne in ure (ne glede na način vročitve) ki je določena kot datum in ura za oddajo ponudb
43
OBR-11
MENIČNA IZJAVA
S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV ZA DOBRO IZVEDBO DEL
Izvajalec helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Zakoniti zastopnik oz pooblaščenec izvajalca helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
nepreklicno izjavljam da pooblaščam naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212
Šentilj v Slov goricah da lahko podpisano bianco menico ki je bila izročena kot zavarovanje
za dobro izvedbo del po okviren sporazumu šthelliphelliphelliphelliphellip z dnehelliphelliphellipza javno naročilo
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip objavljeno na Portalu JN pod št objave z
dne skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in
ponudbe za predmetno javno naročilo brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih
delih za znesek v višini helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip EUR
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati
ko dospe v gotovini To pooblastilo preneha veljati 30 dan po roku za izpolnitev ponudnikovih
pogodbenih obveznosti
Menični znesek se nakaže na račun naročnika št SI56 0131 8010 0009 155 odprt pri
UJP Izvajalec izjavlja da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje Menica
naj se izpolni s klavzulo raquoBREZ PROTESTAlaquo
Izvajalec hkrati POOBLAŠČAM naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
Slov goricah da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take
menice
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz
naslednjih mojih računov
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
V primeru odprtja dodatnega računa ki ni zgoraj naveden izrecno dovoljujem izplačilo menice
in pooblaščam banko pri kateri je takšen račun odprt da izvede plačilo
Kraj in datum
Podpis odgovorne osebe
12
Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi
prekrška v zvezi s plačilom za delo
Dokazilo Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila ndash ESPD
102 Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti
Ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov ki se vodijo v državi
članici v kateri ima ponudnik sedež
Dokazilo Izpis iz ustreznega poklicnega ali poslovnega registra v kolikor ponudnik ne
predloži si naročnik pridobi sam
103 Strokovna sposobnost
Naročnik bo ponudniku priznal strokovno sposobnost če bo predložil (navedel) najmanj štiri
(4) reference različnih naročnikov opisano in navedeno tako kot je zahtevano v obrazcu
OBR-3 V primeru da ponudnik ne bo predložil vsaj štiri (4) pravilne reference bo njegova
ponudba izločena iz nadaljnjega postopka izbire najugodnejšega ponudnika Pravilna
referenca je referenca posameznega naročnika ki izkazuje kvalitetno in pravočasno izvedene
storitve izvajanja zimske službe na občinskih cestah v minimalni dolžini 50 km v obdobju
zadnjih treh (3) let pred oddajo ponudbe
Dokazilo Ustrezne reference iz prejšnjih naročil ndash izpolnjen obrazec OBR-3 OBR-3A
104 Tehnična usposobljenost
Ponudnik mora razpolagati (op v lasti ali najemu) z zadostnimi tehničnimi kapacitetami za
priznanje tehnične usposobljenosti in sicer sz
- eno (1) vzdrževalno enoto (objektom) s skladišči in silosi za posipne materiale (pesek
sol) ter upravnimi prostori za izvajanje organizacije del in dežurstva zimske službe
- desetimi (10) traktorji za pluženje posipavanje
- desetimi (10) snežnimi plugi za traktorje
- desetimi (10) posipalci za traktorje
- enim (1) snežnim reskarjem
- enim (1) poltovornim vozilom za izvajanje pregledne službe
- eno (1) pometalno napravo za čiščenje peska ob koncu zimske sezone
- enim (1) rovokopačem opremljenim s čelnim nakladačem
- enim (1) tovornim vozilom kiper 8-10 t
- enim (1) tovornim vozilom kiper 10-12 t
- enim (1) posipalcem avtomatski kot npr Igloo ali podobno za poltovorno vozilo
Oddaljenost vseh tehničnih kapacitet je lahko največ 30 km od sedeža naročnika
Vsa vozila s katerimi se izvaja zimska služba morajo biti opremljena z GPS napravo ponudnik
pa mora razpolagati z ustrezno programsko opremo za vodenje evidenc ur in dejanskega
stanja na terenu ki mora biti kadarkoli na vpogled naročniku
Dokazilo Izpolnjen obrazec OBR ndash 5
13
Naročnik bo skladno s 77 členom ZJN-3 pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila
preveril izpolnjevanje tega pogoja v kolikor bo podvomil v resničnost
105 Kadrovska usposobljenost
Ponudnik mora razpolagati z ustrezno usposobljenim kadrom (op v delovnem ali drugem
pogodbenem razmerju) in sicer najmanj sz
- enim (1) odgovornim vodjem del oziroma odgovornim vodjem zimske službe ki ima
pridobljeno najmanj 6 stopnjo izobrazbe gradbene smeri najmanj 5 let delovnih
izkušenj pri vodenju zimske službe in opravljen strokovni izpit
- enim (1) strokovno tehničnim kadrom za organizacijo del dežurstvo v zimski službi
izvajanje administrativno tehničnih nalog ki ima pridobljeno najmanj 5 stopnjo
izobrazbe
- enim (1) delovodjem ali skupinovodjem za izvajanje dežurstva v zimski službi ki ima
pridobljeno najmanj 4 stopnjo izobrazbe
- enim (1) preglednikom ki ima pridobljeno najmanj 3 stopnjo izobrazbe in nacionalno
poklicno kvalifikacijo (NPK) za cestnega preglednika
- desetimi (10) voznikistrojniki ki imajo opravljen izpit iz težke gradbene mehanizacije
(TGM)
Dokazilo Izpolnjen obrazec OBR-6 kopije pogodb o zaposlitvi podjemnih pogodb dokazil o
izobrazbi NPK za cestnega preglednika izpit TGM in strokovnih izpitih oz druga ustrezna
dokazila
106 Dobava posipnega materiala
Ponudnik mora ves čas izvajanja pogodbe nemoteno zagotavljati dobavo posipnega materiala
t j soli peska in mešanice soli in peska potrebnega za izvajanje zimskega vzdrževanja cest
vse v skladu s predhodnim dogovorom z naročnikom
Dokazilo Izpolnjen obrazec OBR ndash 4
Naročnik bo skladno s 77 členom ZJN-3 pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila
preveril izpolnjevanje tega pogoja v kolikor bo podvomil v resničnost Ponudnik mora na poziv
naročnika predložiti dokazilo (npr pogodbo o dobavi)
107 Odzivni čas
Ponudnik mora zagotavljati odzivni čas in sicer 30 minut po petih centimetrih zapadlega
snega
Dokazilo Izpolnjen obrazec OBR ndash 4
14
108 Zavarovanje odgovornosti za škodo
Ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost za škodo v skladu s 14 členom Gradbenega
zakona (Uradni list RS št 612017) ki mora vključevati odgovornost za škodo ki bi nastala
naročniku ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in mora kriti škodo zaradi
malomarnosti napake in opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih Višina letne vsote
določene v zavarovalni polici mora biti najmanj 5000000 EUR
Dokazilo Kopija veljavne zavarovalne police
109 Obvezen ogled terena
Ponudnik si mora pred oddajo ponudbe pogledati lokacijo predmeta javnega naročila
Za termin ogleda se dogovori s kontaktno osebo Vojko Titan na vojkotitansentiljsi ali
obcinasentiljsi Zbirno mesto je na sedežu občine Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
Slovenskih goricah
Ponudnik mora po končanem ogledu naročniku v podpis in žigosanje predložiti potrdilo o
ogledu lokacije katero predloži v svoji ponudbi kot pogoj za dopustnost ponudbe
Ogled opravi ponudnik na lastno odgovornost in lastne stroške s predstavnikom naročnika
Ogled se opravlja v delovnem času naročnika od dneva objave javnega naročila do vključno
dne 3102018
Dokazilo Potrjen obrazec OBR - 7 s strani naročnika
11 Izločitev ponudbe
Naročnik bo izločil
minus nepravočasne ponudbe
minus ponudbe ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtev iz točke 2 in 10 II poglavja teh navodil
minus ponudbo ki ne bo ustrezala vsem tehničnim zahtevam
Naročnik iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključi ponudnika če se izkaže
da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena
dejanja v enem od položajev iz točk 1011 1012 1013 in 1014 točke 101 II poglavja
te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila Naročnik pa lahko kadar koli v postopku
izključi ponudnika če se izkaže da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt
glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz šestega odstavka 75 člena
ZJN-3
Ponudnik ki je v enem od položajev iz točke 1011 točke 101 II poglavja te dokumentacije
v zvezi z oddajo javnega naročila lahko naročniku predloži dokaze da je sprejel zadostne
ukrepe s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev Za
zadostne ukrepe šteje plačilo ali zaveza plačati nadomestilo za vso škodo povzročeno s
kaznivim dejanjem ali kršitvijo aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno
razjasnitev dejstev in okoliščin ter sprejetje konkretnih tehničnih organizacijskih in kadrovskih
15
ukrepov ustreznih za preprečitev nadaljnjih kaznivih dejanj ali kršitev To ne velja za
ponudnika ki je bil iz sodelovanja v postopkih javnega naročanja ali postopkih za podelitev
koncesije izključen na podlagi pravnomočne sodbe ali odločbe o prekršku ki učinkuje v
Republiki Sloveniji
12 Ponudbena cena
Ponudnik mora v ponudbi navesti skupno končno ceno v EUR Končna cena mora vsebovati
vse stroške popuste in rabate Ponudbena cena mora imeti stopnjo in vrednost DDV-ja
posebej izkazano
Cena mora biti fiksna v času trajanja okvirnega sporazuma
13 Merila
Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba ndash najnižja
skupna cena
14 Neobičajno nizka ponudba
Če bo naročnik menil da je pri določenem naročilu glede na njegove zahteve ponudba
neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve
naročila bo naročnik preveril ali je neobičajno nizka in od ponudnika zahteval da pojasni ceno
ali stroške v ponudbi
Naročnik bo preveril ali je ponudba neobičajno nizka tudi če je vrednost ponudbe za več kot
50 odstotkov nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20 odstotkov
nižja od naslednje uvrščene ponudbe vendar le če je prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe
Kadar naročnik v postopku javnega naročanja preveri dopustnost vseh ponudb v skladu s
prejšnjim stavkom preveri ali je ponudba neobičajno nizka glede na dopustne ponudbe
Preden naročnik izloči neobičajno nizko ponudbo mora od ponudnika v skladu s 86 členom
ZJN-3 pisno zahtevati podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe za katere meni
da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb
Naročnik bo ocenil pojasnila tako da se bo posvetoval s ponudnikom Ponudbo bo zavrnil le
če predložena dokazila zadostno ne pojasnijo nizke ravni predlagane cene ali stroškov pri
čemer se upoštevajo elementi iz prejšnjega odstavka
Če bo naročnik ugotovil da je ponudba neobičajno nizka ker ni skladna z veljavnimi
obveznostmi iz drugega odstavka 3 člena ZJN-3 jo bo naročnik zavrnil
15 Podatki o lastniški strukturi
Izbrani ponudnik mora v roku osmih dni od prejema naročnikovega poziva posredovati podatke
o
minus svojih ustanoviteljih družbenikih delničarjih komanditistih ali drugih lastnikih in
podatke o lastniških deležih navedenih oseb
16
minus gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona ki ureja gospodarske
družbe šteje da so z njim povezane družbe
16 Veljavnost ponudbe
Ponudba mora veljati do dne 1 4 2020
19 Variantne ponudbe
Variantne ponudbe ne bodo upoštevane
20 Finančna zavarovanja
Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika naročniku predložiti
spodaj zahtevana zavarovanja ki morajo biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv
Uporabljena valuta mora biti enaka valuti javnega naročila
201 Zavarovanje za resnost ponudbe
Ponudnik mora v ponudbi predložiti bianco menico za resnost ponudbe v višini 300000 EUR
ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev Veljavnost finančnega zavarovanja za resnost
ponudbe mora veljati do 1122018 oziroma ne sme poteči pred rokom za predložitev
finančnega zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti okvirnega sporazuma Original menično
izjavo s pooblastilom za izpolnitev za resnost ponudbe in bianco menico mora ponudnik
posredovati naročniku po redni pošti najkasneje do dne in ure (ne glede na način vročitve) ki
je določena kot datum in ura za oddajo ponudb
Naročnik bo unovčil menico za resnost ponudbe
minus če ponudnik ponudbo umakne po poteku roka za predložitev ponudb
minus če ponudnik ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove
ponudbe
- ne izpolni ali zavrne sklenitev okvirnega sporazuma ali
- ne predloži ali zavrne predložitev garancije za dobro izvedbo
obveznosti okvirnega sporazuma (menico)
202 Zavarovanje za dobro izvedbo del
Ponudnik ki mu bo dodeljena izvedba javnega naročila mora naročniku najkasneje pet (5) dni
od sklenitve okvirnega sporazuma predložiti bianco menico za dobro izvedbo del v višini 10
vrednosti okvirnega sporazuma z vključenim DDV ter menično izjavo s pooblastilom za
izpolnitev Rok veljavnosti finančnega zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti okvirnega
sporazuma z veljavnostjo za celoten čas trajanja okvirnega sporazuma podaljšano za
dodatnih 30 dni po izteku okvirnega sporazuma
Naročnik bo unovčil garancijo za dobro izvedbo obveznosti okvirnega sporazuma v primeru
minus da obveznosti po okvirnem sporazumu ne bodo pravočasno in pravilno izvajane
oziroma jih bo izvajalec enostransko prenehal izvajati in
minus prekinitve okvirnega sporazuma po krivdi izvajalca
17
Če ponudnik ne predloži zahtevane garancije za dobro izvedbo posla ali če predloži drugo
vrsto finančnega zavarovanja kot je zahtevano v tej razpisni dokumentaciji se šteje da je
ponudnik umaknil oziroma spremenil ponudbo v času njene veljavnosti navedene v ponudbi
III JAVNO ODPIRANJE PONUDB
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 5 10 2018 in
se bo začelo ob 1030 uri na spletnem naslovu httpsejngovsieJN2
Odpiranje poteka tako da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri ki je določena za javno
odpiranje ponudb prikaže podatke o ponudniku o variantah če so bile zahtevane oziroma
dovoljene ter omogoči dostop do pdf dokumenta ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod
razdelek raquoPredračunlaquo Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut Ponudniki
ki so oddali ponudbe imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku
raquoZapisnik o odpiranju ponudblaquo
IV PREGLED PONUDB
Naročnik bo ponudbe najprej razvrstil po merilih nato pa jih bo preveril z vidika ustreznosti
zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila
Za ponudnika ki bo po merilih najugodnejši bo naročnik preveril ali obstajajo razlogi za
izključitev najugodnejšega ponudnika in ali ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje
V POGAJANJA
Naročnik ne bo izvedel pogajanj
VI OKVIRNI SPORAZUM
Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil okvirni sporazum v skladu z določbami vzorca
okvirnega sporazuma iz OBR-8
Okvirni sporazum je treba podpisati v roku 5 dni od prejema naročnikovega poziva k podpisu
okvirnega sporazuma
VI PRAVNO VARSTVO
Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z
določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS št 4311
in spremembe v nadaljevanju ZPVPJN) po postopku in na način kot ga določa zakon
Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah
postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika razen če zakon ki ureja
oddajo javnih naročil ali ZPVPJN ne določa drugače Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži
aktivno legitimirana oseba kot jo določa 14 člen ZPVPJN
18
Zahtevek za revizijo mora vsebovati
1 ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu vlagatelj) ter kontaktno
osebo
2 ime naročnika
3 oznako javnega naročila
4 predmet javnega naročila
5 očitane kršitve
6 dejstva in dokaze s katerimi se kršitve dokazujejo
7 pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku če vlagatelj
nastopa s pooblaščencem
8 navedbo ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz
evropskih sredstev in iz katerega sklada
Vlagatelj mora v skladu s prvo alinejo prvega odstavka 71 člena ZPVPJN zahtevku za revizijo
priložiti potrdilo o plačilu takse v višini 200000 EUR
Takso je potrebno vplačati na podračun odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za
predrevizijski in revizijski postopek številka 01100-1000358802 ndash izvrševanje proračuna RS
Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje
sklicevanja na številko odobritve 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št objave
javnega naročila oznaka L pa pomeni označbo leta V kolikor je št objave javnega naročila
krajša od šestih znakov se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0)
Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku po pošti priporočeno ali
priporočano s povratnico Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati
ministrstvu pristojnemu za javna naročila
Zahtevek za revizijo ki se nanaša na vsebino objave ali dokumentacijo v zvezi z oddajo
javnega naročila se razen v primeru iz četrtega odstavka 25 člena ZPVPJN vloži v desetih
delovnih dneh od dneva
minus objave obvestila o javnem naročilu ali
minus obvestila o dodatnih informacijah informacijah o nedokončanem postopku ali
popravku če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za
izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno
objavljenega obvestila o naročilu ali
minus prejema povabila k oddaji ponudb
Če naročnik ugotovi da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno
legitimirana oseba iz 14 člena ZPVPJN da vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 15 člena
ZPVPJN ni predložil potrdila o plačilu takse ali da ni bila plačana ustrezna taksa ga najpozneje
v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže
mag Štefan Žvab
župan Občine Šentilj
19
OBR-1
PONUDNIK helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
PONUDBA
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski
sezoni 20182019 in 20192020laquo
Naziv oz popolna firma
ponudnika
Sedež ponudnika
Odgovornae osebae oziroma
zakoniti zastopnik(i) (podpisnik(i)
okvirnega sporazuma)
Kontaktna oseba
Telefon
Telefaks
Elektronski naslov
Številka transakcijskega računa
ponudnika (IBAN) pri banki
Matična številka
Identifikacijska številka za DDV
Pristojni davčni urad
Nastopanje s podizvajalci DA NE
Kraj in datum
Žig in podpis ponudnika
20
OBR-1A
PODIZVAJALEC
PONUDBA
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski
sezoni 20182019 in 20192020laquo
PODATKI O PODIZVAJALCU
Naziv oz popolna firma
ponudnika - podizvajalca
Sedež ponudnika - podizvajalca
Odgovornae osebae oziroma
zakoniti zastopnik(i)
(podpisnik(i) okvirnega
sporazuma)
Kontaktna oseba
Telefon
Telefaks
Elektronski naslov
Številka transakcijskega računa
ponudnika (IBAN)
Matična številka
Identifikacijska številka za DDV
Pristojni davčni urad
Del izvedbe javnega naročila ki ga bo izvedel podizvajalec
Opis dela izvedbe naročila ki ga
bo izvedel podizvajalec
Količina
Kraj izvedbe
Kraj in datum
Žig in podpis podizvajalca
21
OBR-2
PONUDNIK helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
PREDRAČUN ŠT helliphelliphelliphellip
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski
sezoni 20182019 in 20192020laquo
Storitev Enota
Ocenjena
količina
Cena brez
DDV v
EURenoto
Skupaj cena
brez DDV v
EUR
Stopnja
DDV v
Znesek DDV
v EUR
Cena z DDV
v EUR
Dežurstvo Ura 650
Postavitev kolov -
leseni Kom
200
Odstranjevanje
kolov lesenih Kom
200
DELAVCI
Preglednik Ura 200
Voznikstrojnik Ura 1800
VOZILA
Tovorno vozilo 8-
10 t Ura
200
Tovorno vozilo 10-
12 t Ura
300
Pregledniško
vozilo Ura
50
STROJI
Rovokopač Ura 100
Traktor do 90 KM Ura 200
Traktor nad 90 KM Ura 1000
Posipalec za
traktorndash vlečni
(obr ure)
Ura
1000
Snežni plug (obr
ure) Ura
600
Snežni rezkar
(obr ure) Ura
20
22
Veljavnost ponudbe do 1 4 2020
Ponudnik helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
izjavljam da sem seznanjen in se v celoti strinjam z navodili in pogoji ki so navedeni v tej
dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in bom pri izvajanju storitev zimske službe
upošteval reakcijski oz odzivni čas v trajanju največ 30 minut od poziva pooblaščenega
predstavnika naročnika
Kraj in datum Žig in podpis ponudnika
Ponudnik v sistemu e-JN predračun naloži v razdelek raquoPredračunlaquo v pdf datoteki
Posipalec
avtomatski (npr
Igloo-obrure)
Ura
50
Pometalna
naprava za
čiščenje ceste
(obrure)
Ura
100
MATERIAL
Snežni koli 2 m
leseni kom
200
Agregat za
posipanje (2-4
mm) s
transportom do
vzdrževalne enote
m3
300
Agregat za
posipanje (8-16
mm) s
transportom do
vzdrževalne enote
m3
60
NaCl garnulacije
0-4 (0-2) mm za
odprta skladišča s
transportom do
vzdrževalne enote
t
170
NaCl garnulacije
0-4 (0-2) mm v
vrečah 25 kg s
transportom do
sedeža naročnika
t
3
SKUPAJ
23
OBR-2A
PISNO SOGLASJE PONUDNIKA
za odpravo računskih napak v skladu s 7 odstavkom 89 člena ZJN-3
Ponudnik helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
s podpisom te izjave dajem naročniku soglasje da popravi računske napake ki jih odkrije pri
pregledu in ocenjevanju ponudb Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta
spreminjati Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi da je prišlo do računske napake
zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika lahko naročnik
popravi računsko napako tako da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin ki jih
ponudi ponudnik izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije
Naročnik lahko napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno
Kraj in datum
Žig in podpis ponudnika
24
OBR-3
PONUDNIK helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
REFERENCE - SEZNAM NAJVAŽNEJŠIH STORITEV ZIMSKE SLUŽBE V ZADNJIH
TREH LETIH PRED ODDAJO PONUDBE
Navodilo za izpolnjevanje OBR- 3
1 Ponudniki izpolnijo obrazec z izvedbo zimske službe na občinskih cestah v dolžini
minimalno 50 km za posamezno referenco
2 Ponudniki z žigom in podpisom jamčijo da so navedeni podatki (reference) točne in resnični
V primeru da bo naročnik ugotovil da je ponudnik navajal neresnične in zavajajoče podatke
(reference) bo brez predhodnega obvestila ponudnika predlagal za vpis v javni seznam
ponudnikov z negativnimi referencami V primeru če naročnik tega javnega naročila
NAROČNIK
(naziv naslov odgovorna
oseba naročnika telefon)
Izvedbe zimske
službe (dolžina
cest v km)
Vrednost del
v EUR z DDV Leto
izvedbe
25
ugotovi da določene navedene reference referenčni naročnik preteklega javnega naročila ne
priznava bo takšna referenca izločena
3 Ponudnik na tem obrazcu navede najmanj štiri (4) reference različnega naročnika
4 Naročnik bo ponudniku priznal le reference za izvajanja zimske službe na občinskih cestah
Naročnik nebo priznal reference zimske službe državnih cest
5 Naročnik bo ponudniku priznal le reference zaključene od vključno leta 2015 naprej
Kraj in datum
Žig in podpis ponudnika
Opomba V primeru da bo naročnik podvomil v resničnost navedb bo ustreznost in resničnost
referenc preveril
26
OBR-3A
POTRDILO NAROČNIKA
(priloga k OBR-3)
Naročnikhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Vrsta storitev helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Potrjujemo da je izvajalec
od helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip do helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (navesti datum)
za nas izvajal storitve zimske službe občinskih cest po pogodbi šthelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip z
dnehelliphelliphelliphelliphelliphellip v dolžini helliphelliphelliphellip km in sicer kot
glavni izvajalec podizvajalec
(ustrezno obkrožiti)
Storitve je opravljal pravočasno in kvalitetno
Odgovorna oseba naročnika pri katerem se lahko dobijo dodatne informacije
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip tel št helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip e-
naslov helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
To potrdilo je izdano na prošnjo ponudnika za prilogo ponudbi kot priporočilo za priznanje
referenc
Kraj in datum
Žig in podpis naročnika
Navodilo za izpolnjevanje OBR-3A
1 Po potrebi naj ponudnik obrazec kopira
2 OBR-3A raquopotrdilo naročnikalaquo
27
OBR-4
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV
S podpisom te izjave ponudnik
______________________________________________________________ izjavljamo da
izpolnjujemo vse pogoje v skladu z zakonom in razpisno dokumentacijo na javni razpis
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski
sezoni 20182019 in 20192020laquo in sicer izjavljamo
Da bomo ves čas izvajanja pogodbe nemoteno zagotavljati dobavo posipnega materiala
potrebnega za izvajanje zimskega vzdrževanja javnih poti in javnih površin
Da bomo upoštevali dogovorjen reakcijski čas največ 30 minut
Da bo ponudnik imel dežurno in pregledniško službo
Da je oddaljenost vseh tehničnih kapacitet je največ 30 km od sedeža naročnika
Da so vsa vozila s katerimi se pluži in posipava opremljena z GPS napravo ter ponudnik
razpolaga s programsko opremo da lahko naročniku dokazuje opravljanje del in število ur
Da razpolagamo z ustreznim kadrom in tehnični opremo za izvedbo predmeta javnega
naročila ki je zahtevana in je navedena na posebnih obrazcih
Da bomo dela izvedli v skladu pravili stroke in navodili naročnika
Da bomo pri izvedbi javnega naročila upošteval obveznosti ki izhajajo iz predpisov o varstvu
zaposlenih in ureditvi delovnih pogojev
Da imamo zavarovano odgovornost za predmet javnega naročila skladno s Navodili
ponudnikom iz razpisne dokumentacije
Da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila
Ta izjava je sestavni del ponudbe s katero se prijavljamo na predmetno javno naročilo
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo da so zgoraj navedeni podatki točni in
resnični
Naročnik si pridružuje pravico da lahko skladno s 77 členom ZJN-3 pred izdajo odločitve o
oddaji javnega naročila o izvedbi javnega naročila preveril izpolnjevanje vseh pogojev katerih
izpolnjevanje ponudnik s podpisom te izjave izkazuje v kolikor bo naročnik podvomil v
resničnost izjave Ponudnik se zavezuje da bo na poziv naročnika predložil zahtevana
dokazila
Kraj in datum (žig) Podpis odgovorne osebe ponudnika
28
OBR-5
SEZNAM TEHNIČNIH KAPACITET
Za izvedbo predmeta javnega naročila raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih
površinah v občini Šentilj za zimski sezoni 20182019 in 20192020laquo razpolagamo najmanj
s sledečo opremo
Zap
št
Tehnična kapaciteta oprema (znamka
model naslov ipdhellip)
Datum
nazadnje
opravljenega
tehničnega
pregleda letnik
izdelave
Podlaga za
razpolaganje
(lastništvo najem
ipd)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
29
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Po potrebi se obrazec kopira
Naročnik si pridružuje pravico da bo skladno s 77 členom ZJN-3 pred izdajo odločitve o oddaji
javnega naročila o izvedbi javnega naročila preveril izpolnjevanje vseh pogojev katerih
izpolnjevanje ponudnik s podpisom te izjave izkazuje v kolikor bo podvomil v resničnost
Ponudnik se zavezuje da bo na podlagi naročnikovega poziva predložil zahtevana dokazila
Kraj in datum Žig in podpis ponudnika
30
OBR-6
SEZNAM KADRA PONUDNIKA
Pri izvedbi predmeta javnega naročila raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih
površinah v občini Šentilj za zimski sezoni 20182019 in 20192020laquo bo sodeloval
naslednji kader
Zap
št
Ime in priimek
delavca
Izobrazba strokovni
izpiti
Razmerje do
ponudnika
(zaposlen
pogodbenihellip)
Delo v okviru
predmeta javnega
naročila
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Po potrebi se obrazec kopira
Kraj in datum Žig in podpis ponudnika
31
OBR-7
POTRDILO O OGLEDU LOKACIJE
Pooblaščena oseba ponudnika ______________________________________________
(naziv ponudnika) ______________________________ (ime in priimek) se je udeležila
organiziranega obveznega ogleda cest za potrebe izdelave ponudbe za javno naročilo
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski sezoni
20182019 in 20192020laquo z oznako _____________________ dne _____________ ob
_____uri
Izpolni naročnik po opravljenem ogledu
Podpis predstavnika
naročnika
Žig naročnika Kraj in datum
Izpolni ponudnik in obvezno priloži k ponudbeni dokumentaciji
Podpis ponudnika Žig ponudnika Kraj in datum
32
OBR-8
OBČINA ŠENTILJ Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v Slov goricah matična številka
5884209000 davčna številka SI 38253283 ki jo zastopa župan mag Štefan Žvab (v
nadaljevanju naročnik)
in
(naziv in naslov izvajalca)
matična številka davčna številka ki ga
zastopa (v nadaljevanju izvajalec)
se dogovorita in skleneta naslednji
OKVIRNI SPORAZUM
za izvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za
zimski sezoni 20182019 in 20192020
UVODNE DOLOČBE
1 člen
Naročnik in izvajalec ugotavljata da
minus je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila
za objavljen na Portalu javnih
naročil pod št objave z dne v skladu
s členom Zakona o javnem (Uradni list RS št 912015 v nadaljevanju ZJN-
3) z namenom sklenitve okvirnega sporazuma v skladu s točko b) sedmega odstavka
48 člena ZJN-3
minus je naročnik na podlagi javnega naročila iz prve alineje in prejetih ponudb z Odločitvijo
o oddaji javnega naročila številka z dne izbral
enega ponudnika
minus da je izvajalec strokovno in tehnično sposoben izvesti naročilo po tem sporazumu
2 člen
S tem sporazumom se naročnik in izvajalec dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvajanja
javnega naročila iz prejšnjega člena
PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA
3 člen
(1) Predmet javnega naročila je kot je
razvidno iz seznama javnih poti in javnih površin ki so sestavni del tega sporazuma Stranki
tega okvirnega sporazuma ugotavljata da naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej
določiti potreb po storitvah ki so predmet tega okvirnega sporazuma in bo storitve časovno in
količinsko naročal glede na dejanske potrebe po cenah ki bodo podane v ponudbi
33
(2) Izvajalec se zavezuje za naročnika opravil storitve ki so predmet naročila naročnik pa mu
bo za to plačal dogovorjeno ceno
(3) Naročnikove zahteve ter specifikacije se lahko v soglasju z izvajalcem med samim
trajanjem okvirnega sporazuma tudi spremenijo dopolnijo ali razširijo pri čemer pa izvajalec
v nobenem primeru ni upravičen do povračila kakršnih koli stroškov ki bi jih spremenjene
zahteve morebiti povzročile
(4) Ponudba in dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila katere del so tudi tehnične
specifikacije naročila sta sestavni del tega sporazuma
4 člen
Ta sporazum se sklepa za obdobje od predvidoma 1112018 oziroma od podpisa okvirnega
sporazuma do 3042020
PLAČILNI POGOJI
5 člen
(1) Opravljena dela po tem sporazumu bo izvajalec obračunal po dejansko izvršenih količinah
dokumentiranih v dnevniku evidenci tahografskih zapisov oziroma GPS podatkih potrjenih s
strani pooblaščenega predstavnika naročnika
(2) Storitev je uspešno opravljena ko naročnik potrdi pisno poročilo o opravljenih storitvah ki
ga pripravi izvajalec po vsakem opravljenem naročilu Obračunavanje del bo izvajalec opravil
z izstavitvijo mesečnega računa po opravljenem delu Pri izstavitvi mesečnega računa se mora
izvajalec sklicevati na številko pogodbe
Izvajalec izstavi s strani pooblaščenega predstavnika naročnika predhodno potrjen račun za
dela opravljena v preteklem mesecu Na računu mora biti prikazan tudi skupni znesek
opravljenih del Naročnik bo v roku 15 dni račun potrdil ali mu ugovarjal Za grajanji del mora
izvajalec izstaviti dobropis
6 člen
(1) Naročnik bo izvajalcu izstavljen račun ki ga bo predhodno potrdil naročnikov skrbnik te
pogodbe plačal v roku 30 dni od uradnega datuma prejema računa na transakcijski račun
izvajalca številka SI56 odprt
pri
Na podlagi 32 Člena ZIPRS 1819 (Uradni list RS št 712017 132018 - ZJF-H) je plačilni rok
lahko krajši od 30 dni v kolikor dobavitelj s tem zagotovi nižjo pogodbeno vrednost
(2) Če je zadnji dan za plačilo dela prost dan se šteje da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji
delovni dan
V primeru nastopa s podizvajalcem ki zahteva neposredno plačilo se bo dodal še naslednji
odstavek
(3) Izvajalec pooblašča naročnika da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani
izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu Podizvajalec soglaša da naročnik namesto
34
izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca na transakcijski račun podizvajalca
številka SI56 odprt
pri
Izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca ki ga je predhodno
potrdil
Neposredna plačila podizvajalcem bodo izvršena v roku iz prvega odstavka tega člena
7 člen
Če naročnik zamudi s plačilom je izvajalec upravičen zahtevati zakonite zamudne obresti od
dneva zapadlosti računa v plačilo do dneva plačila
ČAS IZVAJANJA STORITEV
8 člen
(1) Zimska služba se bo predvidoma izvajala od novembra tekočega leta do marca prihodnje
leto Predvideno obdobje izvajanja zimske službe pa se bo tekom izvajanja okvirnega
sporazuma prilagajalo dejanskim vremenskim pogojem kar pomeni da predvideni pričetek in
konec izvajanja zimske službe nista fiksna
(2) Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s tem sporazumom prevzetih del takoj po
podpisu sporazuma
(3) Izvajalec se obvezuje da bo dela opravljal po dinamiki in navodilih naročnika oziroma
skladno z možnostjo zagotavljanja proračunskih sredstev Obseg in dinamika izvajanja del se
po odločitvi naročnika prilagaja razpoložljivim finančnim sredstvom in vremenskim razmeram
Zaradi spremenjenih vremenskih razmer lahko pogodbeni stranki v soglasju s pooblaščenim
predstavnikom naročnika določita trajanje zimske službe drugače
Začetek izvajanja vsakokratnega pluženja in posipavanja cest se uskladi s pooblaščenim
predstavnikom naročnika oz drugimi predstavniki imenovanimi s strani naročnika
OBVEZE NAROČNIKA IN IZVAJALCA
9 člen
Naročnik se obvezuje da bo
minus dal izvajalcu na razpolago vse potrebne informacije podatke in dokumente s katerimi
razpolaga in so vezani na izvedbo storitev po tem okvirnem sporazumu
minus sodeloval s pooblaščenim predstavnikom izvajalca
minus obveščal izvajalca ter koordiniral delo
minus plačeval naročene storitve v dogovorjenih rokih
10 člen
Izvajalec izjavlja da se je seznanil s predmetom tega okvirnega sporazuma pred oddajo
ponudbe in pred podpisom tega okvirnega sporazuma in se obvezuje da bo
35
minus izvajal storitve v skladu z vsemi veljavnimi predpisi Republike Slovenije in Evropske
unije ki urejajo predmet tega sporazuma ter načeli stroke in v skladu z zahtevami
naročnika
minus izvajal storitve po tem sporazumu strokovno brezhibno in kvalitetno ter v skladu z
dobrimi poslovnimi običaji
minus zagotavljal najvišjo kakovost storitev ne glede na čas in kraj izvajanja
minus pravočasno opozoril naročnika na vse nejasnosti iz vsebine oziroma obsega
obveznosti iz sporazuma
minus svoje naloge opravil brezhibno kvalitetno in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka
upoštevajoč predpise s tega področja
minus izvajal storitve po tem okvirnem sporazumu po pravilih stroke v skladu z navodili
naročnika in v dogovorjenih rokih
minus izvajal tudi izven normalnega delovnega časa ne da bi za to zahteval posebna denarna
nadomestila V kolikor bodo vremenske razmere terjale vključitev dodatnega kadra ga
bo izvajalec vključil v izvajanje zimske službe
minus se zavezuje da je seznanjen s predvidenim obsegom del kjer se bodo storitve izvajale
in se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za
delo nepopolnega inali neustreznega popisa območij ter se zavezuje da bo tovrstne
pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške ne da bi zaradi tega trpel čas in
kakovost storitev zimske službe
minus začetek izvajanja vsakokratnega pluženja in posipavanja cest se uskladi s
pooblaščenim predstavnikom naročnika oz drugimi predstavniki imenovanimi s strani
naročnika
minus da bo vodil dnevnik in evidenco tahografskih zapisov s potnimi nalogi za vse delovne
stroje ki to omogočajo in za vsa dela ki so se izvajala v skladu s tem sporazumom
prevzetimi deli ali na zahtevo naročnika namestil prenosne GPS naprave za
spremljanje vozil zimske službe z določitvijo statusa pluženja ali posipanja
minus da bo zagotavljal ustrezne tehnične zmogljivosti glede na obseg del ter bo dela izvajal
z ustrezno opremo glede na specifiko posamezne ceste
minus da bo naročniku predložil izvedbeni program zimske službe
minus da bodo dela izvajali strokovno usposobljeni delavci in da bo zagotovil strokovno
vodstvo izvajanja del ter lastno kontrolo
minus da bo v primeru poškodbe javnih cest pri opravljanju del iz tega sporazuma ki so
nastala po krivdi izvajalca le-te odpravil na svoje stroške v najkrajšem možnem času
minus omogočal ustrezen nadzor naročniku
11 člen
Če naročnik naroči storitev za katero izvajalec meni da bi bili kršeni predpisi ali povzročena
nesorazmerna škoda naročniku ali tretjemu lahko izvedbo odkloni ne da bi kršil določila
sporazuma vendar mora razlog za odklonitev dokazati oziroma izkazati obstoj in predstaviti
dejstva ki utemeljujejo odklonitev Če naročilo ne omogoča strokovno optimalne izvedbe
storitve ali pa zahteva rešitve ki niso v skladu s pravili stroke mora izvajalec naročnika na to
dejstvo opozoriti in mu svetovati primernejšo izvedbo vendar mora nalogo izpolniti kot mu je
bilo naročeno če naročnik pri tem vztraja
POOBLAŠČENE OSEBE
36
12 člen
(1) S strani naročnika je skrbnik tega okvirnega
sporazuma
(2) S strani izvajalca je skrbnik okvirnega
sporazuma ki je tudi odgovoren za izvedbo
storitev po tem okvirnem sporazumu
POGODBENA CENA
13 člen
(1) Vrednost posamezne storitve je razvidna iz predračuna ki je sestavni del tega sporazuma
V navedeni pogodbeni vrednosti so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del predvidenih
v popisu del vključno z vrednostjo vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih
del stroški za izdelavo zahtevane dokumentacije obratovalnimi stroški stroški za označitev
del v skladu z veljavnimi predpisi varnosti pri delu in vsi drugi stroški davki in morebitni popusti
tako da naročnika ne bremenijo kakršnikoli drugi stroški povezani s predmetom javnega
naročila V pogodbeno vrednost so tako vključeni vsi stroški dobave priprave in uporabe
potrebnega materiala z vsemi prenosi in transporti stroški deponije odvoza in morebitni drugi
stroški ki bi nastali v zvezi z deli ki so predmet sporazuma
Cene na enoto kot so razvidne iz predračuna so fiksne za prvo leto trajanja okvirnega
sporazuma nato pa se valorizirajo skladno s Pravilnikom o načinu valorizacije denarnih
obveznosti ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list
RS št 104) V primeru da indeks cen življenjskih potrebščin kumulativno preseže 4 (štiri
odstotke) vrednosti šteto od preteka enega leta od dneva sklenitve okvirnega sporazuma se
cene iz ponudbenega predračuna lahko uskladijo za največ 80 (osemdeset odstotkov)
povišanja indeksa cen življenjskih potrebščin
(2) Stranki sporazuma sta soglasni da so vsi stroški izvajalca vključeni v ceno Cena iz prvega
odstavka tega člena vsebuje vse dajatve stroške in davke razen DDV
JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI IZVAJALCA
14 člen
(1) Izvajalec mora najkasneje v 5-ih dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani
naročnika kot pogoj za veljavnost pogodbe naročniku izročiti bianco menico za dobro izvedbo
obveznosti iz okvirnega sporazuma v višini 10 od okvirne vrednosti sporazuma iz
predračuna (z DDV) v vrednosti EUR z menično izjavo s pooblastilom za
izpolnitev z veljavnostjo 30 dni po datumu poteka roka za izvedbo obveznosti po tej pogodbi
Naročnik po predhodnem obvestilu lahko unovči menico pod naslednjimi pogoji
bull če izvajalec del ne bo opravljal v skladu z zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo
javnega naročila
bull če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi kršitev ali zamude na strani izvajalca
bull če se na zahtevo naročnika v primernem roku ki ga določi naročnik pomanjkljivosti
ne odpravijo
37
bull če bo izvajalec kršil določbe veljavne zakonodaje v zvezi z varovanjem poslovnih
skrivnosti in zaupnosti podatkov
(2) Predložitev zavarovanja dobre izvedbe posla je pogoj za veljavnost te pogodbe
VIŠJA SILA
15 člen
(1) Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki ki nastopijo
neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob
sklepanju okvirnega sporazuma ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti
(2) Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v treh delovnih dneh po
nastanku le-te
(3) Nobena od strank sporazuma ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih
obveznosti iz razlogov ki so izven njenega nadzora
POSLOVNA SKRIVNOST
16 člen
(1) Stranki sporazuma soglašata da vsi podatki do katerih bi prišli z izvedbo tega okvirnega
sporazuma predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta da bosta vse podatke skrbno
varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvedbo tega okvirnega sporazuma
(2) Izvajalec se zavezuje da brez izrecne pisne naročnikove privolitve ne bo objavljal ali se
okoriščal z naročnikovimi poslovnimi skrivnostmi ali zaupnimi informacijami do katerih je imel
kot izvajalec dostop v času veljavnosti tega sporazuma ali po tem če so ta gradiva označena
z oznako interno oziroma zaupno
(3) Stranki sporazuma se zavezujeta da bosta na zahtevo nasprotne stranke vrnili vse
dokumente in njihove kopije pridobljene v okviru medsebojnega sodelovanja ki vsebujejo
podatke ki predstavljajo poslovno skrivnost
(4) Naročnik lahko od izvajalca zahteva polno odškodnino za vso škodo ki jo utrpi in ki izvira
iz objave ali okoriščanja z naročnikovimi poslovnimi skrivnostmi ali zaupnimi informacijami
POGODBENA KAZEN
17 člen
(1) V primeru da izvajalec zamuja z izvedbo storitev iz razlogov ki niso na strani naročnika
ter ne gre za opravičeno zamudo je dolžan plačati pogodbeno kazen v višini od
vrednosti sporazuma za vsak dan zamude vendar največ vrednosti sporazuma
(2) Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu pogodbene cene Stranki sporazuma soglašata
da naročnik ni dolžan sporočiti izvajalcu da si pridržuje pravico do pogodbene kazni če je
izvajalec zamujal z izvedbo storitev
(3) V primeru da zamuda ali napake pri izvedbi onemogočajo namen posla lahko naročnik
odstopi od okvirnega sporazuma in zahteva odškodnino
38
ODSTOP OD SPORAZUMA
18 člen
(1) Katerakoli od strank sporazuma lahko zaradi kršitev obveznosti s strani nasprotne stranke
če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu odstopi od okvirnega sporazuma brez
odpovednega roka V primeru odstopa sta stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz
tega sporazuma in nastalo škodo
(2) V vsakem primeru lahko vsaka od strank odstopi od okvirnega sporazuma s tem da glede
na razlog odstopa izbere za nasprotno stran primeren čas ter poravna vse stroške ki jih s tem
povzroči Vsaka stranka lahko prekine okvirni sporazum brez da bi navajala razloge s
trimesečnim odpovednim rokom
19 člen
Okvirni sporazum preneha veljati če je naročnik seznanjen da je pristojni državni organ ali
sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne okoljske ali socialne zakonodaje
s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
20 člen
Pogodbeni stranki se zavezujeta da
- ne bosta kršili dolžnostnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem
ali zasebnem sektorju ki ga določajo s strani države sprejeti zakonski in
podzakonski predpisi ter zapisani kodeksi ravnanja v poklicnih ali poslovnih
združenjih
- ne bosta dali oziroma obljubili kakršnegakoli darila ali plačila v denarju ali v kakem
drugem dragocenem predmetu posredno ali neposredno kateremu funkcionarju
uslužbencu ali drugemu zaposlenemu pri naročniku ali drugem državnem organu
(službi oddelku agenciji) oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične
stranke z namenom podkupovanja da bi tako napeljeval takega funkcionarja
uslužbenca ali drugega zaposlenega stranko ali kandidata k zlorabi svojega
položaja ali k vplivanju na zakon ali odločitev naročnika ali drugega pristojnega
organa tako da bi s tem pridobila obdržala ali usmerila posle k naročnikovemu
sopogodbeniku ali njegovemu izpolnitvenemu pomočniku zastopniku distributerju
ali drugi povezani pravni ali fizični osebi
- ne bosta omejevali oziroma vplivali na poslovanje izvajalca ali naročnika pri
poslovanju po predpisih o javnem naročanju
- ne bosta sklenili pogodbe pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene
stranke predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja
obljubi ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali sklenitev
posla pod ugodnejšimi pogoji ali za drugo ravnanje ali opustitev s katerim je organu
ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev
nedovoljene koristi predstavniku organa posredniku organa ali organizacije iz
javnega sektorja drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku zastopniku
posredniku
39
V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule je že veljavno sklenjena pogodba nična
Pogodba ki je veljavno sklenjena pod odložilnim ali razveznim pogojem ki v primeru
ugotovitve kršitve ali poskusa kršitve protikorupcijske klavzule še ni nastopil se šteje da ni
bila sklenjena
Na ničnost pogodbe se lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba in se ugotavlja pred stvarno
in krajevno pristojnim sodiščem v Republiki Sloveniji
REŠEVANJE SPOROV
21 člen
(1) Morebitne spore ki bi nastali v zvezi z izvajanjem tega sporazuma bosta pogodbeni stranki
skušali rešiti sporazumno
(2) Če spornega vprašanja ne bi mogli rešiti sporazumno lahko vsaka pogodbena stranka
sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v
KONČNE DOLOČBE
22 člen
(1) Okvirni sporazum je sklenjen z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank in velja
za čas veljavnosti kot je opredeljeno v okvirnem sporazumu
(2) Okvirni sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom ki ga sprejmeta in
podpišeta obe pogodbeni stranki Če katerakoli od določb sporazuma je ali postane
neveljavna to ne vpliva na ostale določbe sporazuma Neveljavna določba se nadomesti z
veljavno ki mora čimbolj ustrezati namenu ki ga je želela doseči neveljavna določba
(3) Okvirni sporazum je sklenjen z odložnim pogojem
- Izvajalec mora za izpolnitev pogoja predložiti v roku 5 (petih) dni po prejemu
sklenjene pogodbe garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (menico)
- Če izvajalec ne bo izpolnil zahtevanih obveznosti iz prvega odstavka tega člena te
pogodbe se šteje da pogodba ni bila sklenjena naročnik pa bo unovčil Garancijo za
resnost ponudbe (menico)
Ob izpolnitvi pogojev iz prve in druge točke pa pogodba učinkuje od dneva sklenitve pogodbe
Kot datum sklenitve pogodbe se šteje datum zadnjega podpisa pogodbenih strank
23 člen
Za urejanje razmerij ki niso izrecno določena s tem okvirnim sporazumom se uporabljajo
določila zakona ki ureja obligacijska razmerja in drugih veljavnih predpisov ki urejajo z
okvirnim sporazumom opredeljena medsebojna razmerja
24 člen
Okvirni sporazum je sestavljen v štirih (4) enakovrednih izvodih od katerih prejme vsaka
pogodbena stranka po dva (2) izvoda
Datum Datum
40
Naročnik Izvajalec
Občina Šentilj
mag Štefan Žvab župan
41
OBR-9
STANDARDNI OBRAZEC ZA ENOTNI EVROPSKI DOKUMENT V ZVEZI Z ODDAJO
JAVNEGA NAROČILA
Obrazec dobite na spletni strani naročnika wwwsentiljsi in ga izpolnite na Portalu javnih
naročil na povezavi httpwwwenarocanjesi_ESPD
Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte ki v
kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik sodelujoči ponudniki v primeru skupne
ponudbe gospodarski subjekti na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci)
Priporočila za izpolnjevanje ESPD obrazca Obrazec ESPD ki je objavljen pri tem javnem
naročilu na spletni strani wwwsentiljsi si naložite in shranite na svoj računalnik (v takšni obliki
kot je objavljen - xml) Nato odprite Portal javnih naročil zavihek ESPD (povezava
httpwwwenarocanjesi_ESPD) kjer pri vprašanju raquoKdo stelaquo izberete možnost raquoSem
gospodarski subjektlaquo Pri naslednjem koraku pripnete shranjeno datoteko xml ESPD ki ste si
jo pred tem naložili in shranili v vaš računalnik Potem nadaljujete z izpolnjevanjem obrazca
Ponudnik ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo naloži svoj ESPD v razdelek raquoESPD ndash
ponudniklaquo ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek raquoESPD ndash ostali sodelujočilaquo
Ponudnik ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo naloži nepodpisan ESPD v xml obliki in bo
podpisan hkrati s podpisom ponudbe
Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek raquoESPD ndash ostali sodelujočilaquo priloži podpisane ESPD
v pdf obliki ali v elektronski obliki podpisan xml
42
OBR-10
MENIČNA IZJAVA1
S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV ZA RESNOST PONUDBE
Ponudnik helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Zakoniti zastopnik oz pooblaščenec ponudnika helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
nepreklicno izjavljam da pooblaščam naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212
Šentilj v Slov goricah da lahko podpisano bianco menico ki je bila izročena kot
zavarovanje za resnost ponudbe za javno naročilo raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh
in javnih površinah v občini Šentilj za zimsko sezono 20182019 in 20192020laquo
objavljeno na Portalu JN pod št objave z dne skladno
z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbe za predmetno javno
naročilo brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek v višini
300000 EUR
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati
ko dospe v gotovini To pooblastilo preneha veljati z dnem 1 12 2018 oziroma z dnem
predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih del predmetnega naročila
Menični znesek se nakaže na račun naročnika št SI56 0131 8010 0009 155 odprt pri
UJP Ponudnik izjavlja da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje Menica
naj se izpolni s klavzulo raquoBREZ PROTESTAlaquo
Ponudnik hkrati POOBLAŠČAM naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
slov goricah da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take
menice
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz
naslednjih mojih računov
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
V primeru odprtja dodatnega računa ki ni zgoraj naveden izrecno dovoljujem izplačilo menice
in pooblaščam banko pri kateri je takšen račun odprt da izvede plačilo
Kraj in datum Podpis odgovorne osebe
Priloga bianco menica
1 Original menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev za resnost ponudbe in bianco menico mora ponudnik posredovati naročniku
po redni pošti najkasneje do dne in ure (ne glede na način vročitve) ki je določena kot datum in ura za oddajo ponudb
43
OBR-11
MENIČNA IZJAVA
S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV ZA DOBRO IZVEDBO DEL
Izvajalec helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Zakoniti zastopnik oz pooblaščenec izvajalca helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
nepreklicno izjavljam da pooblaščam naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212
Šentilj v Slov goricah da lahko podpisano bianco menico ki je bila izročena kot zavarovanje
za dobro izvedbo del po okviren sporazumu šthelliphelliphelliphelliphellip z dnehelliphelliphellipza javno naročilo
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip objavljeno na Portalu JN pod št objave z
dne skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in
ponudbe za predmetno javno naročilo brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih
delih za znesek v višini helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip EUR
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati
ko dospe v gotovini To pooblastilo preneha veljati 30 dan po roku za izpolnitev ponudnikovih
pogodbenih obveznosti
Menični znesek se nakaže na račun naročnika št SI56 0131 8010 0009 155 odprt pri
UJP Izvajalec izjavlja da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje Menica
naj se izpolni s klavzulo raquoBREZ PROTESTAlaquo
Izvajalec hkrati POOBLAŠČAM naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
Slov goricah da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take
menice
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz
naslednjih mojih računov
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
V primeru odprtja dodatnega računa ki ni zgoraj naveden izrecno dovoljujem izplačilo menice
in pooblaščam banko pri kateri je takšen račun odprt da izvede plačilo
Kraj in datum
Podpis odgovorne osebe
13
Naročnik bo skladno s 77 členom ZJN-3 pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila
preveril izpolnjevanje tega pogoja v kolikor bo podvomil v resničnost
105 Kadrovska usposobljenost
Ponudnik mora razpolagati z ustrezno usposobljenim kadrom (op v delovnem ali drugem
pogodbenem razmerju) in sicer najmanj sz
- enim (1) odgovornim vodjem del oziroma odgovornim vodjem zimske službe ki ima
pridobljeno najmanj 6 stopnjo izobrazbe gradbene smeri najmanj 5 let delovnih
izkušenj pri vodenju zimske službe in opravljen strokovni izpit
- enim (1) strokovno tehničnim kadrom za organizacijo del dežurstvo v zimski službi
izvajanje administrativno tehničnih nalog ki ima pridobljeno najmanj 5 stopnjo
izobrazbe
- enim (1) delovodjem ali skupinovodjem za izvajanje dežurstva v zimski službi ki ima
pridobljeno najmanj 4 stopnjo izobrazbe
- enim (1) preglednikom ki ima pridobljeno najmanj 3 stopnjo izobrazbe in nacionalno
poklicno kvalifikacijo (NPK) za cestnega preglednika
- desetimi (10) voznikistrojniki ki imajo opravljen izpit iz težke gradbene mehanizacije
(TGM)
Dokazilo Izpolnjen obrazec OBR-6 kopije pogodb o zaposlitvi podjemnih pogodb dokazil o
izobrazbi NPK za cestnega preglednika izpit TGM in strokovnih izpitih oz druga ustrezna
dokazila
106 Dobava posipnega materiala
Ponudnik mora ves čas izvajanja pogodbe nemoteno zagotavljati dobavo posipnega materiala
t j soli peska in mešanice soli in peska potrebnega za izvajanje zimskega vzdrževanja cest
vse v skladu s predhodnim dogovorom z naročnikom
Dokazilo Izpolnjen obrazec OBR ndash 4
Naročnik bo skladno s 77 členom ZJN-3 pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila
preveril izpolnjevanje tega pogoja v kolikor bo podvomil v resničnost Ponudnik mora na poziv
naročnika predložiti dokazilo (npr pogodbo o dobavi)
107 Odzivni čas
Ponudnik mora zagotavljati odzivni čas in sicer 30 minut po petih centimetrih zapadlega
snega
Dokazilo Izpolnjen obrazec OBR ndash 4
14
108 Zavarovanje odgovornosti za škodo
Ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost za škodo v skladu s 14 členom Gradbenega
zakona (Uradni list RS št 612017) ki mora vključevati odgovornost za škodo ki bi nastala
naročniku ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in mora kriti škodo zaradi
malomarnosti napake in opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih Višina letne vsote
določene v zavarovalni polici mora biti najmanj 5000000 EUR
Dokazilo Kopija veljavne zavarovalne police
109 Obvezen ogled terena
Ponudnik si mora pred oddajo ponudbe pogledati lokacijo predmeta javnega naročila
Za termin ogleda se dogovori s kontaktno osebo Vojko Titan na vojkotitansentiljsi ali
obcinasentiljsi Zbirno mesto je na sedežu občine Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
Slovenskih goricah
Ponudnik mora po končanem ogledu naročniku v podpis in žigosanje predložiti potrdilo o
ogledu lokacije katero predloži v svoji ponudbi kot pogoj za dopustnost ponudbe
Ogled opravi ponudnik na lastno odgovornost in lastne stroške s predstavnikom naročnika
Ogled se opravlja v delovnem času naročnika od dneva objave javnega naročila do vključno
dne 3102018
Dokazilo Potrjen obrazec OBR - 7 s strani naročnika
11 Izločitev ponudbe
Naročnik bo izločil
minus nepravočasne ponudbe
minus ponudbe ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtev iz točke 2 in 10 II poglavja teh navodil
minus ponudbo ki ne bo ustrezala vsem tehničnim zahtevam
Naročnik iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključi ponudnika če se izkaže
da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena
dejanja v enem od položajev iz točk 1011 1012 1013 in 1014 točke 101 II poglavja
te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila Naročnik pa lahko kadar koli v postopku
izključi ponudnika če se izkaže da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt
glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz šestega odstavka 75 člena
ZJN-3
Ponudnik ki je v enem od položajev iz točke 1011 točke 101 II poglavja te dokumentacije
v zvezi z oddajo javnega naročila lahko naročniku predloži dokaze da je sprejel zadostne
ukrepe s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev Za
zadostne ukrepe šteje plačilo ali zaveza plačati nadomestilo za vso škodo povzročeno s
kaznivim dejanjem ali kršitvijo aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno
razjasnitev dejstev in okoliščin ter sprejetje konkretnih tehničnih organizacijskih in kadrovskih
15
ukrepov ustreznih za preprečitev nadaljnjih kaznivih dejanj ali kršitev To ne velja za
ponudnika ki je bil iz sodelovanja v postopkih javnega naročanja ali postopkih za podelitev
koncesije izključen na podlagi pravnomočne sodbe ali odločbe o prekršku ki učinkuje v
Republiki Sloveniji
12 Ponudbena cena
Ponudnik mora v ponudbi navesti skupno končno ceno v EUR Končna cena mora vsebovati
vse stroške popuste in rabate Ponudbena cena mora imeti stopnjo in vrednost DDV-ja
posebej izkazano
Cena mora biti fiksna v času trajanja okvirnega sporazuma
13 Merila
Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba ndash najnižja
skupna cena
14 Neobičajno nizka ponudba
Če bo naročnik menil da je pri določenem naročilu glede na njegove zahteve ponudba
neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve
naročila bo naročnik preveril ali je neobičajno nizka in od ponudnika zahteval da pojasni ceno
ali stroške v ponudbi
Naročnik bo preveril ali je ponudba neobičajno nizka tudi če je vrednost ponudbe za več kot
50 odstotkov nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20 odstotkov
nižja od naslednje uvrščene ponudbe vendar le če je prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe
Kadar naročnik v postopku javnega naročanja preveri dopustnost vseh ponudb v skladu s
prejšnjim stavkom preveri ali je ponudba neobičajno nizka glede na dopustne ponudbe
Preden naročnik izloči neobičajno nizko ponudbo mora od ponudnika v skladu s 86 členom
ZJN-3 pisno zahtevati podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe za katere meni
da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb
Naročnik bo ocenil pojasnila tako da se bo posvetoval s ponudnikom Ponudbo bo zavrnil le
če predložena dokazila zadostno ne pojasnijo nizke ravni predlagane cene ali stroškov pri
čemer se upoštevajo elementi iz prejšnjega odstavka
Če bo naročnik ugotovil da je ponudba neobičajno nizka ker ni skladna z veljavnimi
obveznostmi iz drugega odstavka 3 člena ZJN-3 jo bo naročnik zavrnil
15 Podatki o lastniški strukturi
Izbrani ponudnik mora v roku osmih dni od prejema naročnikovega poziva posredovati podatke
o
minus svojih ustanoviteljih družbenikih delničarjih komanditistih ali drugih lastnikih in
podatke o lastniških deležih navedenih oseb
16
minus gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona ki ureja gospodarske
družbe šteje da so z njim povezane družbe
16 Veljavnost ponudbe
Ponudba mora veljati do dne 1 4 2020
19 Variantne ponudbe
Variantne ponudbe ne bodo upoštevane
20 Finančna zavarovanja
Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika naročniku predložiti
spodaj zahtevana zavarovanja ki morajo biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv
Uporabljena valuta mora biti enaka valuti javnega naročila
201 Zavarovanje za resnost ponudbe
Ponudnik mora v ponudbi predložiti bianco menico za resnost ponudbe v višini 300000 EUR
ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev Veljavnost finančnega zavarovanja za resnost
ponudbe mora veljati do 1122018 oziroma ne sme poteči pred rokom za predložitev
finančnega zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti okvirnega sporazuma Original menično
izjavo s pooblastilom za izpolnitev za resnost ponudbe in bianco menico mora ponudnik
posredovati naročniku po redni pošti najkasneje do dne in ure (ne glede na način vročitve) ki
je določena kot datum in ura za oddajo ponudb
Naročnik bo unovčil menico za resnost ponudbe
minus če ponudnik ponudbo umakne po poteku roka za predložitev ponudb
minus če ponudnik ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove
ponudbe
- ne izpolni ali zavrne sklenitev okvirnega sporazuma ali
- ne predloži ali zavrne predložitev garancije za dobro izvedbo
obveznosti okvirnega sporazuma (menico)
202 Zavarovanje za dobro izvedbo del
Ponudnik ki mu bo dodeljena izvedba javnega naročila mora naročniku najkasneje pet (5) dni
od sklenitve okvirnega sporazuma predložiti bianco menico za dobro izvedbo del v višini 10
vrednosti okvirnega sporazuma z vključenim DDV ter menično izjavo s pooblastilom za
izpolnitev Rok veljavnosti finančnega zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti okvirnega
sporazuma z veljavnostjo za celoten čas trajanja okvirnega sporazuma podaljšano za
dodatnih 30 dni po izteku okvirnega sporazuma
Naročnik bo unovčil garancijo za dobro izvedbo obveznosti okvirnega sporazuma v primeru
minus da obveznosti po okvirnem sporazumu ne bodo pravočasno in pravilno izvajane
oziroma jih bo izvajalec enostransko prenehal izvajati in
minus prekinitve okvirnega sporazuma po krivdi izvajalca
17
Če ponudnik ne predloži zahtevane garancije za dobro izvedbo posla ali če predloži drugo
vrsto finančnega zavarovanja kot je zahtevano v tej razpisni dokumentaciji se šteje da je
ponudnik umaknil oziroma spremenil ponudbo v času njene veljavnosti navedene v ponudbi
III JAVNO ODPIRANJE PONUDB
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 5 10 2018 in
se bo začelo ob 1030 uri na spletnem naslovu httpsejngovsieJN2
Odpiranje poteka tako da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri ki je določena za javno
odpiranje ponudb prikaže podatke o ponudniku o variantah če so bile zahtevane oziroma
dovoljene ter omogoči dostop do pdf dokumenta ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod
razdelek raquoPredračunlaquo Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut Ponudniki
ki so oddali ponudbe imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku
raquoZapisnik o odpiranju ponudblaquo
IV PREGLED PONUDB
Naročnik bo ponudbe najprej razvrstil po merilih nato pa jih bo preveril z vidika ustreznosti
zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila
Za ponudnika ki bo po merilih najugodnejši bo naročnik preveril ali obstajajo razlogi za
izključitev najugodnejšega ponudnika in ali ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje
V POGAJANJA
Naročnik ne bo izvedel pogajanj
VI OKVIRNI SPORAZUM
Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil okvirni sporazum v skladu z določbami vzorca
okvirnega sporazuma iz OBR-8
Okvirni sporazum je treba podpisati v roku 5 dni od prejema naročnikovega poziva k podpisu
okvirnega sporazuma
VI PRAVNO VARSTVO
Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z
določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS št 4311
in spremembe v nadaljevanju ZPVPJN) po postopku in na način kot ga določa zakon
Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah
postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika razen če zakon ki ureja
oddajo javnih naročil ali ZPVPJN ne določa drugače Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži
aktivno legitimirana oseba kot jo določa 14 člen ZPVPJN
18
Zahtevek za revizijo mora vsebovati
1 ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu vlagatelj) ter kontaktno
osebo
2 ime naročnika
3 oznako javnega naročila
4 predmet javnega naročila
5 očitane kršitve
6 dejstva in dokaze s katerimi se kršitve dokazujejo
7 pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku če vlagatelj
nastopa s pooblaščencem
8 navedbo ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz
evropskih sredstev in iz katerega sklada
Vlagatelj mora v skladu s prvo alinejo prvega odstavka 71 člena ZPVPJN zahtevku za revizijo
priložiti potrdilo o plačilu takse v višini 200000 EUR
Takso je potrebno vplačati na podračun odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za
predrevizijski in revizijski postopek številka 01100-1000358802 ndash izvrševanje proračuna RS
Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje
sklicevanja na številko odobritve 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št objave
javnega naročila oznaka L pa pomeni označbo leta V kolikor je št objave javnega naročila
krajša od šestih znakov se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0)
Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku po pošti priporočeno ali
priporočano s povratnico Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati
ministrstvu pristojnemu za javna naročila
Zahtevek za revizijo ki se nanaša na vsebino objave ali dokumentacijo v zvezi z oddajo
javnega naročila se razen v primeru iz četrtega odstavka 25 člena ZPVPJN vloži v desetih
delovnih dneh od dneva
minus objave obvestila o javnem naročilu ali
minus obvestila o dodatnih informacijah informacijah o nedokončanem postopku ali
popravku če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za
izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno
objavljenega obvestila o naročilu ali
minus prejema povabila k oddaji ponudb
Če naročnik ugotovi da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno
legitimirana oseba iz 14 člena ZPVPJN da vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 15 člena
ZPVPJN ni predložil potrdila o plačilu takse ali da ni bila plačana ustrezna taksa ga najpozneje
v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže
mag Štefan Žvab
župan Občine Šentilj
19
OBR-1
PONUDNIK helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
PONUDBA
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski
sezoni 20182019 in 20192020laquo
Naziv oz popolna firma
ponudnika
Sedež ponudnika
Odgovornae osebae oziroma
zakoniti zastopnik(i) (podpisnik(i)
okvirnega sporazuma)
Kontaktna oseba
Telefon
Telefaks
Elektronski naslov
Številka transakcijskega računa
ponudnika (IBAN) pri banki
Matična številka
Identifikacijska številka za DDV
Pristojni davčni urad
Nastopanje s podizvajalci DA NE
Kraj in datum
Žig in podpis ponudnika
20
OBR-1A
PODIZVAJALEC
PONUDBA
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski
sezoni 20182019 in 20192020laquo
PODATKI O PODIZVAJALCU
Naziv oz popolna firma
ponudnika - podizvajalca
Sedež ponudnika - podizvajalca
Odgovornae osebae oziroma
zakoniti zastopnik(i)
(podpisnik(i) okvirnega
sporazuma)
Kontaktna oseba
Telefon
Telefaks
Elektronski naslov
Številka transakcijskega računa
ponudnika (IBAN)
Matična številka
Identifikacijska številka za DDV
Pristojni davčni urad
Del izvedbe javnega naročila ki ga bo izvedel podizvajalec
Opis dela izvedbe naročila ki ga
bo izvedel podizvajalec
Količina
Kraj izvedbe
Kraj in datum
Žig in podpis podizvajalca
21
OBR-2
PONUDNIK helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
PREDRAČUN ŠT helliphelliphelliphellip
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski
sezoni 20182019 in 20192020laquo
Storitev Enota
Ocenjena
količina
Cena brez
DDV v
EURenoto
Skupaj cena
brez DDV v
EUR
Stopnja
DDV v
Znesek DDV
v EUR
Cena z DDV
v EUR
Dežurstvo Ura 650
Postavitev kolov -
leseni Kom
200
Odstranjevanje
kolov lesenih Kom
200
DELAVCI
Preglednik Ura 200
Voznikstrojnik Ura 1800
VOZILA
Tovorno vozilo 8-
10 t Ura
200
Tovorno vozilo 10-
12 t Ura
300
Pregledniško
vozilo Ura
50
STROJI
Rovokopač Ura 100
Traktor do 90 KM Ura 200
Traktor nad 90 KM Ura 1000
Posipalec za
traktorndash vlečni
(obr ure)
Ura
1000
Snežni plug (obr
ure) Ura
600
Snežni rezkar
(obr ure) Ura
20
22
Veljavnost ponudbe do 1 4 2020
Ponudnik helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
izjavljam da sem seznanjen in se v celoti strinjam z navodili in pogoji ki so navedeni v tej
dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in bom pri izvajanju storitev zimske službe
upošteval reakcijski oz odzivni čas v trajanju največ 30 minut od poziva pooblaščenega
predstavnika naročnika
Kraj in datum Žig in podpis ponudnika
Ponudnik v sistemu e-JN predračun naloži v razdelek raquoPredračunlaquo v pdf datoteki
Posipalec
avtomatski (npr
Igloo-obrure)
Ura
50
Pometalna
naprava za
čiščenje ceste
(obrure)
Ura
100
MATERIAL
Snežni koli 2 m
leseni kom
200
Agregat za
posipanje (2-4
mm) s
transportom do
vzdrževalne enote
m3
300
Agregat za
posipanje (8-16
mm) s
transportom do
vzdrževalne enote
m3
60
NaCl garnulacije
0-4 (0-2) mm za
odprta skladišča s
transportom do
vzdrževalne enote
t
170
NaCl garnulacije
0-4 (0-2) mm v
vrečah 25 kg s
transportom do
sedeža naročnika
t
3
SKUPAJ
23
OBR-2A
PISNO SOGLASJE PONUDNIKA
za odpravo računskih napak v skladu s 7 odstavkom 89 člena ZJN-3
Ponudnik helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
s podpisom te izjave dajem naročniku soglasje da popravi računske napake ki jih odkrije pri
pregledu in ocenjevanju ponudb Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta
spreminjati Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi da je prišlo do računske napake
zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika lahko naročnik
popravi računsko napako tako da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin ki jih
ponudi ponudnik izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije
Naročnik lahko napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno
Kraj in datum
Žig in podpis ponudnika
24
OBR-3
PONUDNIK helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
REFERENCE - SEZNAM NAJVAŽNEJŠIH STORITEV ZIMSKE SLUŽBE V ZADNJIH
TREH LETIH PRED ODDAJO PONUDBE
Navodilo za izpolnjevanje OBR- 3
1 Ponudniki izpolnijo obrazec z izvedbo zimske službe na občinskih cestah v dolžini
minimalno 50 km za posamezno referenco
2 Ponudniki z žigom in podpisom jamčijo da so navedeni podatki (reference) točne in resnični
V primeru da bo naročnik ugotovil da je ponudnik navajal neresnične in zavajajoče podatke
(reference) bo brez predhodnega obvestila ponudnika predlagal za vpis v javni seznam
ponudnikov z negativnimi referencami V primeru če naročnik tega javnega naročila
NAROČNIK
(naziv naslov odgovorna
oseba naročnika telefon)
Izvedbe zimske
službe (dolžina
cest v km)
Vrednost del
v EUR z DDV Leto
izvedbe
25
ugotovi da določene navedene reference referenčni naročnik preteklega javnega naročila ne
priznava bo takšna referenca izločena
3 Ponudnik na tem obrazcu navede najmanj štiri (4) reference različnega naročnika
4 Naročnik bo ponudniku priznal le reference za izvajanja zimske službe na občinskih cestah
Naročnik nebo priznal reference zimske službe državnih cest
5 Naročnik bo ponudniku priznal le reference zaključene od vključno leta 2015 naprej
Kraj in datum
Žig in podpis ponudnika
Opomba V primeru da bo naročnik podvomil v resničnost navedb bo ustreznost in resničnost
referenc preveril
26
OBR-3A
POTRDILO NAROČNIKA
(priloga k OBR-3)
Naročnikhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Vrsta storitev helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Potrjujemo da je izvajalec
od helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip do helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (navesti datum)
za nas izvajal storitve zimske službe občinskih cest po pogodbi šthelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip z
dnehelliphelliphelliphelliphelliphellip v dolžini helliphelliphelliphellip km in sicer kot
glavni izvajalec podizvajalec
(ustrezno obkrožiti)
Storitve je opravljal pravočasno in kvalitetno
Odgovorna oseba naročnika pri katerem se lahko dobijo dodatne informacije
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip tel št helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip e-
naslov helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
To potrdilo je izdano na prošnjo ponudnika za prilogo ponudbi kot priporočilo za priznanje
referenc
Kraj in datum
Žig in podpis naročnika
Navodilo za izpolnjevanje OBR-3A
1 Po potrebi naj ponudnik obrazec kopira
2 OBR-3A raquopotrdilo naročnikalaquo
27
OBR-4
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV
S podpisom te izjave ponudnik
______________________________________________________________ izjavljamo da
izpolnjujemo vse pogoje v skladu z zakonom in razpisno dokumentacijo na javni razpis
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski
sezoni 20182019 in 20192020laquo in sicer izjavljamo
Da bomo ves čas izvajanja pogodbe nemoteno zagotavljati dobavo posipnega materiala
potrebnega za izvajanje zimskega vzdrževanja javnih poti in javnih površin
Da bomo upoštevali dogovorjen reakcijski čas največ 30 minut
Da bo ponudnik imel dežurno in pregledniško službo
Da je oddaljenost vseh tehničnih kapacitet je največ 30 km od sedeža naročnika
Da so vsa vozila s katerimi se pluži in posipava opremljena z GPS napravo ter ponudnik
razpolaga s programsko opremo da lahko naročniku dokazuje opravljanje del in število ur
Da razpolagamo z ustreznim kadrom in tehnični opremo za izvedbo predmeta javnega
naročila ki je zahtevana in je navedena na posebnih obrazcih
Da bomo dela izvedli v skladu pravili stroke in navodili naročnika
Da bomo pri izvedbi javnega naročila upošteval obveznosti ki izhajajo iz predpisov o varstvu
zaposlenih in ureditvi delovnih pogojev
Da imamo zavarovano odgovornost za predmet javnega naročila skladno s Navodili
ponudnikom iz razpisne dokumentacije
Da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila
Ta izjava je sestavni del ponudbe s katero se prijavljamo na predmetno javno naročilo
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo da so zgoraj navedeni podatki točni in
resnični
Naročnik si pridružuje pravico da lahko skladno s 77 členom ZJN-3 pred izdajo odločitve o
oddaji javnega naročila o izvedbi javnega naročila preveril izpolnjevanje vseh pogojev katerih
izpolnjevanje ponudnik s podpisom te izjave izkazuje v kolikor bo naročnik podvomil v
resničnost izjave Ponudnik se zavezuje da bo na poziv naročnika predložil zahtevana
dokazila
Kraj in datum (žig) Podpis odgovorne osebe ponudnika
28
OBR-5
SEZNAM TEHNIČNIH KAPACITET
Za izvedbo predmeta javnega naročila raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih
površinah v občini Šentilj za zimski sezoni 20182019 in 20192020laquo razpolagamo najmanj
s sledečo opremo
Zap
št
Tehnična kapaciteta oprema (znamka
model naslov ipdhellip)
Datum
nazadnje
opravljenega
tehničnega
pregleda letnik
izdelave
Podlaga za
razpolaganje
(lastništvo najem
ipd)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
29
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Po potrebi se obrazec kopira
Naročnik si pridružuje pravico da bo skladno s 77 členom ZJN-3 pred izdajo odločitve o oddaji
javnega naročila o izvedbi javnega naročila preveril izpolnjevanje vseh pogojev katerih
izpolnjevanje ponudnik s podpisom te izjave izkazuje v kolikor bo podvomil v resničnost
Ponudnik se zavezuje da bo na podlagi naročnikovega poziva predložil zahtevana dokazila
Kraj in datum Žig in podpis ponudnika
30
OBR-6
SEZNAM KADRA PONUDNIKA
Pri izvedbi predmeta javnega naročila raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih
površinah v občini Šentilj za zimski sezoni 20182019 in 20192020laquo bo sodeloval
naslednji kader
Zap
št
Ime in priimek
delavca
Izobrazba strokovni
izpiti
Razmerje do
ponudnika
(zaposlen
pogodbenihellip)
Delo v okviru
predmeta javnega
naročila
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Po potrebi se obrazec kopira
Kraj in datum Žig in podpis ponudnika
31
OBR-7
POTRDILO O OGLEDU LOKACIJE
Pooblaščena oseba ponudnika ______________________________________________
(naziv ponudnika) ______________________________ (ime in priimek) se je udeležila
organiziranega obveznega ogleda cest za potrebe izdelave ponudbe za javno naročilo
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski sezoni
20182019 in 20192020laquo z oznako _____________________ dne _____________ ob
_____uri
Izpolni naročnik po opravljenem ogledu
Podpis predstavnika
naročnika
Žig naročnika Kraj in datum
Izpolni ponudnik in obvezno priloži k ponudbeni dokumentaciji
Podpis ponudnika Žig ponudnika Kraj in datum
32
OBR-8
OBČINA ŠENTILJ Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v Slov goricah matična številka
5884209000 davčna številka SI 38253283 ki jo zastopa župan mag Štefan Žvab (v
nadaljevanju naročnik)
in
(naziv in naslov izvajalca)
matična številka davčna številka ki ga
zastopa (v nadaljevanju izvajalec)
se dogovorita in skleneta naslednji
OKVIRNI SPORAZUM
za izvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za
zimski sezoni 20182019 in 20192020
UVODNE DOLOČBE
1 člen
Naročnik in izvajalec ugotavljata da
minus je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila
za objavljen na Portalu javnih
naročil pod št objave z dne v skladu
s členom Zakona o javnem (Uradni list RS št 912015 v nadaljevanju ZJN-
3) z namenom sklenitve okvirnega sporazuma v skladu s točko b) sedmega odstavka
48 člena ZJN-3
minus je naročnik na podlagi javnega naročila iz prve alineje in prejetih ponudb z Odločitvijo
o oddaji javnega naročila številka z dne izbral
enega ponudnika
minus da je izvajalec strokovno in tehnično sposoben izvesti naročilo po tem sporazumu
2 člen
S tem sporazumom se naročnik in izvajalec dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvajanja
javnega naročila iz prejšnjega člena
PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA
3 člen
(1) Predmet javnega naročila je kot je
razvidno iz seznama javnih poti in javnih površin ki so sestavni del tega sporazuma Stranki
tega okvirnega sporazuma ugotavljata da naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej
določiti potreb po storitvah ki so predmet tega okvirnega sporazuma in bo storitve časovno in
količinsko naročal glede na dejanske potrebe po cenah ki bodo podane v ponudbi
33
(2) Izvajalec se zavezuje za naročnika opravil storitve ki so predmet naročila naročnik pa mu
bo za to plačal dogovorjeno ceno
(3) Naročnikove zahteve ter specifikacije se lahko v soglasju z izvajalcem med samim
trajanjem okvirnega sporazuma tudi spremenijo dopolnijo ali razširijo pri čemer pa izvajalec
v nobenem primeru ni upravičen do povračila kakršnih koli stroškov ki bi jih spremenjene
zahteve morebiti povzročile
(4) Ponudba in dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila katere del so tudi tehnične
specifikacije naročila sta sestavni del tega sporazuma
4 člen
Ta sporazum se sklepa za obdobje od predvidoma 1112018 oziroma od podpisa okvirnega
sporazuma do 3042020
PLAČILNI POGOJI
5 člen
(1) Opravljena dela po tem sporazumu bo izvajalec obračunal po dejansko izvršenih količinah
dokumentiranih v dnevniku evidenci tahografskih zapisov oziroma GPS podatkih potrjenih s
strani pooblaščenega predstavnika naročnika
(2) Storitev je uspešno opravljena ko naročnik potrdi pisno poročilo o opravljenih storitvah ki
ga pripravi izvajalec po vsakem opravljenem naročilu Obračunavanje del bo izvajalec opravil
z izstavitvijo mesečnega računa po opravljenem delu Pri izstavitvi mesečnega računa se mora
izvajalec sklicevati na številko pogodbe
Izvajalec izstavi s strani pooblaščenega predstavnika naročnika predhodno potrjen račun za
dela opravljena v preteklem mesecu Na računu mora biti prikazan tudi skupni znesek
opravljenih del Naročnik bo v roku 15 dni račun potrdil ali mu ugovarjal Za grajanji del mora
izvajalec izstaviti dobropis
6 člen
(1) Naročnik bo izvajalcu izstavljen račun ki ga bo predhodno potrdil naročnikov skrbnik te
pogodbe plačal v roku 30 dni od uradnega datuma prejema računa na transakcijski račun
izvajalca številka SI56 odprt
pri
Na podlagi 32 Člena ZIPRS 1819 (Uradni list RS št 712017 132018 - ZJF-H) je plačilni rok
lahko krajši od 30 dni v kolikor dobavitelj s tem zagotovi nižjo pogodbeno vrednost
(2) Če je zadnji dan za plačilo dela prost dan se šteje da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji
delovni dan
V primeru nastopa s podizvajalcem ki zahteva neposredno plačilo se bo dodal še naslednji
odstavek
(3) Izvajalec pooblašča naročnika da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani
izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu Podizvajalec soglaša da naročnik namesto
34
izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca na transakcijski račun podizvajalca
številka SI56 odprt
pri
Izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca ki ga je predhodno
potrdil
Neposredna plačila podizvajalcem bodo izvršena v roku iz prvega odstavka tega člena
7 člen
Če naročnik zamudi s plačilom je izvajalec upravičen zahtevati zakonite zamudne obresti od
dneva zapadlosti računa v plačilo do dneva plačila
ČAS IZVAJANJA STORITEV
8 člen
(1) Zimska služba se bo predvidoma izvajala od novembra tekočega leta do marca prihodnje
leto Predvideno obdobje izvajanja zimske službe pa se bo tekom izvajanja okvirnega
sporazuma prilagajalo dejanskim vremenskim pogojem kar pomeni da predvideni pričetek in
konec izvajanja zimske službe nista fiksna
(2) Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s tem sporazumom prevzetih del takoj po
podpisu sporazuma
(3) Izvajalec se obvezuje da bo dela opravljal po dinamiki in navodilih naročnika oziroma
skladno z možnostjo zagotavljanja proračunskih sredstev Obseg in dinamika izvajanja del se
po odločitvi naročnika prilagaja razpoložljivim finančnim sredstvom in vremenskim razmeram
Zaradi spremenjenih vremenskih razmer lahko pogodbeni stranki v soglasju s pooblaščenim
predstavnikom naročnika določita trajanje zimske službe drugače
Začetek izvajanja vsakokratnega pluženja in posipavanja cest se uskladi s pooblaščenim
predstavnikom naročnika oz drugimi predstavniki imenovanimi s strani naročnika
OBVEZE NAROČNIKA IN IZVAJALCA
9 člen
Naročnik se obvezuje da bo
minus dal izvajalcu na razpolago vse potrebne informacije podatke in dokumente s katerimi
razpolaga in so vezani na izvedbo storitev po tem okvirnem sporazumu
minus sodeloval s pooblaščenim predstavnikom izvajalca
minus obveščal izvajalca ter koordiniral delo
minus plačeval naročene storitve v dogovorjenih rokih
10 člen
Izvajalec izjavlja da se je seznanil s predmetom tega okvirnega sporazuma pred oddajo
ponudbe in pred podpisom tega okvirnega sporazuma in se obvezuje da bo
35
minus izvajal storitve v skladu z vsemi veljavnimi predpisi Republike Slovenije in Evropske
unije ki urejajo predmet tega sporazuma ter načeli stroke in v skladu z zahtevami
naročnika
minus izvajal storitve po tem sporazumu strokovno brezhibno in kvalitetno ter v skladu z
dobrimi poslovnimi običaji
minus zagotavljal najvišjo kakovost storitev ne glede na čas in kraj izvajanja
minus pravočasno opozoril naročnika na vse nejasnosti iz vsebine oziroma obsega
obveznosti iz sporazuma
minus svoje naloge opravil brezhibno kvalitetno in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka
upoštevajoč predpise s tega področja
minus izvajal storitve po tem okvirnem sporazumu po pravilih stroke v skladu z navodili
naročnika in v dogovorjenih rokih
minus izvajal tudi izven normalnega delovnega časa ne da bi za to zahteval posebna denarna
nadomestila V kolikor bodo vremenske razmere terjale vključitev dodatnega kadra ga
bo izvajalec vključil v izvajanje zimske službe
minus se zavezuje da je seznanjen s predvidenim obsegom del kjer se bodo storitve izvajale
in se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za
delo nepopolnega inali neustreznega popisa območij ter se zavezuje da bo tovrstne
pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške ne da bi zaradi tega trpel čas in
kakovost storitev zimske službe
minus začetek izvajanja vsakokratnega pluženja in posipavanja cest se uskladi s
pooblaščenim predstavnikom naročnika oz drugimi predstavniki imenovanimi s strani
naročnika
minus da bo vodil dnevnik in evidenco tahografskih zapisov s potnimi nalogi za vse delovne
stroje ki to omogočajo in za vsa dela ki so se izvajala v skladu s tem sporazumom
prevzetimi deli ali na zahtevo naročnika namestil prenosne GPS naprave za
spremljanje vozil zimske službe z določitvijo statusa pluženja ali posipanja
minus da bo zagotavljal ustrezne tehnične zmogljivosti glede na obseg del ter bo dela izvajal
z ustrezno opremo glede na specifiko posamezne ceste
minus da bo naročniku predložil izvedbeni program zimske službe
minus da bodo dela izvajali strokovno usposobljeni delavci in da bo zagotovil strokovno
vodstvo izvajanja del ter lastno kontrolo
minus da bo v primeru poškodbe javnih cest pri opravljanju del iz tega sporazuma ki so
nastala po krivdi izvajalca le-te odpravil na svoje stroške v najkrajšem možnem času
minus omogočal ustrezen nadzor naročniku
11 člen
Če naročnik naroči storitev za katero izvajalec meni da bi bili kršeni predpisi ali povzročena
nesorazmerna škoda naročniku ali tretjemu lahko izvedbo odkloni ne da bi kršil določila
sporazuma vendar mora razlog za odklonitev dokazati oziroma izkazati obstoj in predstaviti
dejstva ki utemeljujejo odklonitev Če naročilo ne omogoča strokovno optimalne izvedbe
storitve ali pa zahteva rešitve ki niso v skladu s pravili stroke mora izvajalec naročnika na to
dejstvo opozoriti in mu svetovati primernejšo izvedbo vendar mora nalogo izpolniti kot mu je
bilo naročeno če naročnik pri tem vztraja
POOBLAŠČENE OSEBE
36
12 člen
(1) S strani naročnika je skrbnik tega okvirnega
sporazuma
(2) S strani izvajalca je skrbnik okvirnega
sporazuma ki je tudi odgovoren za izvedbo
storitev po tem okvirnem sporazumu
POGODBENA CENA
13 člen
(1) Vrednost posamezne storitve je razvidna iz predračuna ki je sestavni del tega sporazuma
V navedeni pogodbeni vrednosti so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del predvidenih
v popisu del vključno z vrednostjo vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih
del stroški za izdelavo zahtevane dokumentacije obratovalnimi stroški stroški za označitev
del v skladu z veljavnimi predpisi varnosti pri delu in vsi drugi stroški davki in morebitni popusti
tako da naročnika ne bremenijo kakršnikoli drugi stroški povezani s predmetom javnega
naročila V pogodbeno vrednost so tako vključeni vsi stroški dobave priprave in uporabe
potrebnega materiala z vsemi prenosi in transporti stroški deponije odvoza in morebitni drugi
stroški ki bi nastali v zvezi z deli ki so predmet sporazuma
Cene na enoto kot so razvidne iz predračuna so fiksne za prvo leto trajanja okvirnega
sporazuma nato pa se valorizirajo skladno s Pravilnikom o načinu valorizacije denarnih
obveznosti ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list
RS št 104) V primeru da indeks cen življenjskih potrebščin kumulativno preseže 4 (štiri
odstotke) vrednosti šteto od preteka enega leta od dneva sklenitve okvirnega sporazuma se
cene iz ponudbenega predračuna lahko uskladijo za največ 80 (osemdeset odstotkov)
povišanja indeksa cen življenjskih potrebščin
(2) Stranki sporazuma sta soglasni da so vsi stroški izvajalca vključeni v ceno Cena iz prvega
odstavka tega člena vsebuje vse dajatve stroške in davke razen DDV
JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI IZVAJALCA
14 člen
(1) Izvajalec mora najkasneje v 5-ih dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani
naročnika kot pogoj za veljavnost pogodbe naročniku izročiti bianco menico za dobro izvedbo
obveznosti iz okvirnega sporazuma v višini 10 od okvirne vrednosti sporazuma iz
predračuna (z DDV) v vrednosti EUR z menično izjavo s pooblastilom za
izpolnitev z veljavnostjo 30 dni po datumu poteka roka za izvedbo obveznosti po tej pogodbi
Naročnik po predhodnem obvestilu lahko unovči menico pod naslednjimi pogoji
bull če izvajalec del ne bo opravljal v skladu z zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo
javnega naročila
bull če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi kršitev ali zamude na strani izvajalca
bull če se na zahtevo naročnika v primernem roku ki ga določi naročnik pomanjkljivosti
ne odpravijo
37
bull če bo izvajalec kršil določbe veljavne zakonodaje v zvezi z varovanjem poslovnih
skrivnosti in zaupnosti podatkov
(2) Predložitev zavarovanja dobre izvedbe posla je pogoj za veljavnost te pogodbe
VIŠJA SILA
15 člen
(1) Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki ki nastopijo
neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob
sklepanju okvirnega sporazuma ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti
(2) Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v treh delovnih dneh po
nastanku le-te
(3) Nobena od strank sporazuma ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih
obveznosti iz razlogov ki so izven njenega nadzora
POSLOVNA SKRIVNOST
16 člen
(1) Stranki sporazuma soglašata da vsi podatki do katerih bi prišli z izvedbo tega okvirnega
sporazuma predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta da bosta vse podatke skrbno
varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvedbo tega okvirnega sporazuma
(2) Izvajalec se zavezuje da brez izrecne pisne naročnikove privolitve ne bo objavljal ali se
okoriščal z naročnikovimi poslovnimi skrivnostmi ali zaupnimi informacijami do katerih je imel
kot izvajalec dostop v času veljavnosti tega sporazuma ali po tem če so ta gradiva označena
z oznako interno oziroma zaupno
(3) Stranki sporazuma se zavezujeta da bosta na zahtevo nasprotne stranke vrnili vse
dokumente in njihove kopije pridobljene v okviru medsebojnega sodelovanja ki vsebujejo
podatke ki predstavljajo poslovno skrivnost
(4) Naročnik lahko od izvajalca zahteva polno odškodnino za vso škodo ki jo utrpi in ki izvira
iz objave ali okoriščanja z naročnikovimi poslovnimi skrivnostmi ali zaupnimi informacijami
POGODBENA KAZEN
17 člen
(1) V primeru da izvajalec zamuja z izvedbo storitev iz razlogov ki niso na strani naročnika
ter ne gre za opravičeno zamudo je dolžan plačati pogodbeno kazen v višini od
vrednosti sporazuma za vsak dan zamude vendar največ vrednosti sporazuma
(2) Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu pogodbene cene Stranki sporazuma soglašata
da naročnik ni dolžan sporočiti izvajalcu da si pridržuje pravico do pogodbene kazni če je
izvajalec zamujal z izvedbo storitev
(3) V primeru da zamuda ali napake pri izvedbi onemogočajo namen posla lahko naročnik
odstopi od okvirnega sporazuma in zahteva odškodnino
38
ODSTOP OD SPORAZUMA
18 člen
(1) Katerakoli od strank sporazuma lahko zaradi kršitev obveznosti s strani nasprotne stranke
če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu odstopi od okvirnega sporazuma brez
odpovednega roka V primeru odstopa sta stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz
tega sporazuma in nastalo škodo
(2) V vsakem primeru lahko vsaka od strank odstopi od okvirnega sporazuma s tem da glede
na razlog odstopa izbere za nasprotno stran primeren čas ter poravna vse stroške ki jih s tem
povzroči Vsaka stranka lahko prekine okvirni sporazum brez da bi navajala razloge s
trimesečnim odpovednim rokom
19 člen
Okvirni sporazum preneha veljati če je naročnik seznanjen da je pristojni državni organ ali
sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne okoljske ali socialne zakonodaje
s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
20 člen
Pogodbeni stranki se zavezujeta da
- ne bosta kršili dolžnostnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem
ali zasebnem sektorju ki ga določajo s strani države sprejeti zakonski in
podzakonski predpisi ter zapisani kodeksi ravnanja v poklicnih ali poslovnih
združenjih
- ne bosta dali oziroma obljubili kakršnegakoli darila ali plačila v denarju ali v kakem
drugem dragocenem predmetu posredno ali neposredno kateremu funkcionarju
uslužbencu ali drugemu zaposlenemu pri naročniku ali drugem državnem organu
(službi oddelku agenciji) oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične
stranke z namenom podkupovanja da bi tako napeljeval takega funkcionarja
uslužbenca ali drugega zaposlenega stranko ali kandidata k zlorabi svojega
položaja ali k vplivanju na zakon ali odločitev naročnika ali drugega pristojnega
organa tako da bi s tem pridobila obdržala ali usmerila posle k naročnikovemu
sopogodbeniku ali njegovemu izpolnitvenemu pomočniku zastopniku distributerju
ali drugi povezani pravni ali fizični osebi
- ne bosta omejevali oziroma vplivali na poslovanje izvajalca ali naročnika pri
poslovanju po predpisih o javnem naročanju
- ne bosta sklenili pogodbe pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene
stranke predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja
obljubi ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali sklenitev
posla pod ugodnejšimi pogoji ali za drugo ravnanje ali opustitev s katerim je organu
ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev
nedovoljene koristi predstavniku organa posredniku organa ali organizacije iz
javnega sektorja drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku zastopniku
posredniku
39
V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule je že veljavno sklenjena pogodba nična
Pogodba ki je veljavno sklenjena pod odložilnim ali razveznim pogojem ki v primeru
ugotovitve kršitve ali poskusa kršitve protikorupcijske klavzule še ni nastopil se šteje da ni
bila sklenjena
Na ničnost pogodbe se lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba in se ugotavlja pred stvarno
in krajevno pristojnim sodiščem v Republiki Sloveniji
REŠEVANJE SPOROV
21 člen
(1) Morebitne spore ki bi nastali v zvezi z izvajanjem tega sporazuma bosta pogodbeni stranki
skušali rešiti sporazumno
(2) Če spornega vprašanja ne bi mogli rešiti sporazumno lahko vsaka pogodbena stranka
sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v
KONČNE DOLOČBE
22 člen
(1) Okvirni sporazum je sklenjen z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank in velja
za čas veljavnosti kot je opredeljeno v okvirnem sporazumu
(2) Okvirni sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom ki ga sprejmeta in
podpišeta obe pogodbeni stranki Če katerakoli od določb sporazuma je ali postane
neveljavna to ne vpliva na ostale določbe sporazuma Neveljavna določba se nadomesti z
veljavno ki mora čimbolj ustrezati namenu ki ga je želela doseči neveljavna določba
(3) Okvirni sporazum je sklenjen z odložnim pogojem
- Izvajalec mora za izpolnitev pogoja predložiti v roku 5 (petih) dni po prejemu
sklenjene pogodbe garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (menico)
- Če izvajalec ne bo izpolnil zahtevanih obveznosti iz prvega odstavka tega člena te
pogodbe se šteje da pogodba ni bila sklenjena naročnik pa bo unovčil Garancijo za
resnost ponudbe (menico)
Ob izpolnitvi pogojev iz prve in druge točke pa pogodba učinkuje od dneva sklenitve pogodbe
Kot datum sklenitve pogodbe se šteje datum zadnjega podpisa pogodbenih strank
23 člen
Za urejanje razmerij ki niso izrecno določena s tem okvirnim sporazumom se uporabljajo
določila zakona ki ureja obligacijska razmerja in drugih veljavnih predpisov ki urejajo z
okvirnim sporazumom opredeljena medsebojna razmerja
24 člen
Okvirni sporazum je sestavljen v štirih (4) enakovrednih izvodih od katerih prejme vsaka
pogodbena stranka po dva (2) izvoda
Datum Datum
40
Naročnik Izvajalec
Občina Šentilj
mag Štefan Žvab župan
41
OBR-9
STANDARDNI OBRAZEC ZA ENOTNI EVROPSKI DOKUMENT V ZVEZI Z ODDAJO
JAVNEGA NAROČILA
Obrazec dobite na spletni strani naročnika wwwsentiljsi in ga izpolnite na Portalu javnih
naročil na povezavi httpwwwenarocanjesi_ESPD
Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte ki v
kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik sodelujoči ponudniki v primeru skupne
ponudbe gospodarski subjekti na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci)
Priporočila za izpolnjevanje ESPD obrazca Obrazec ESPD ki je objavljen pri tem javnem
naročilu na spletni strani wwwsentiljsi si naložite in shranite na svoj računalnik (v takšni obliki
kot je objavljen - xml) Nato odprite Portal javnih naročil zavihek ESPD (povezava
httpwwwenarocanjesi_ESPD) kjer pri vprašanju raquoKdo stelaquo izberete možnost raquoSem
gospodarski subjektlaquo Pri naslednjem koraku pripnete shranjeno datoteko xml ESPD ki ste si
jo pred tem naložili in shranili v vaš računalnik Potem nadaljujete z izpolnjevanjem obrazca
Ponudnik ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo naloži svoj ESPD v razdelek raquoESPD ndash
ponudniklaquo ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek raquoESPD ndash ostali sodelujočilaquo
Ponudnik ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo naloži nepodpisan ESPD v xml obliki in bo
podpisan hkrati s podpisom ponudbe
Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek raquoESPD ndash ostali sodelujočilaquo priloži podpisane ESPD
v pdf obliki ali v elektronski obliki podpisan xml
42
OBR-10
MENIČNA IZJAVA1
S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV ZA RESNOST PONUDBE
Ponudnik helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Zakoniti zastopnik oz pooblaščenec ponudnika helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
nepreklicno izjavljam da pooblaščam naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212
Šentilj v Slov goricah da lahko podpisano bianco menico ki je bila izročena kot
zavarovanje za resnost ponudbe za javno naročilo raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh
in javnih površinah v občini Šentilj za zimsko sezono 20182019 in 20192020laquo
objavljeno na Portalu JN pod št objave z dne skladno
z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbe za predmetno javno
naročilo brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek v višini
300000 EUR
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati
ko dospe v gotovini To pooblastilo preneha veljati z dnem 1 12 2018 oziroma z dnem
predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih del predmetnega naročila
Menični znesek se nakaže na račun naročnika št SI56 0131 8010 0009 155 odprt pri
UJP Ponudnik izjavlja da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje Menica
naj se izpolni s klavzulo raquoBREZ PROTESTAlaquo
Ponudnik hkrati POOBLAŠČAM naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
slov goricah da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take
menice
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz
naslednjih mojih računov
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
V primeru odprtja dodatnega računa ki ni zgoraj naveden izrecno dovoljujem izplačilo menice
in pooblaščam banko pri kateri je takšen račun odprt da izvede plačilo
Kraj in datum Podpis odgovorne osebe
Priloga bianco menica
1 Original menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev za resnost ponudbe in bianco menico mora ponudnik posredovati naročniku
po redni pošti najkasneje do dne in ure (ne glede na način vročitve) ki je določena kot datum in ura za oddajo ponudb
43
OBR-11
MENIČNA IZJAVA
S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV ZA DOBRO IZVEDBO DEL
Izvajalec helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Zakoniti zastopnik oz pooblaščenec izvajalca helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
nepreklicno izjavljam da pooblaščam naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212
Šentilj v Slov goricah da lahko podpisano bianco menico ki je bila izročena kot zavarovanje
za dobro izvedbo del po okviren sporazumu šthelliphelliphelliphelliphellip z dnehelliphelliphellipza javno naročilo
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip objavljeno na Portalu JN pod št objave z
dne skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in
ponudbe za predmetno javno naročilo brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih
delih za znesek v višini helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip EUR
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati
ko dospe v gotovini To pooblastilo preneha veljati 30 dan po roku za izpolnitev ponudnikovih
pogodbenih obveznosti
Menični znesek se nakaže na račun naročnika št SI56 0131 8010 0009 155 odprt pri
UJP Izvajalec izjavlja da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje Menica
naj se izpolni s klavzulo raquoBREZ PROTESTAlaquo
Izvajalec hkrati POOBLAŠČAM naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
Slov goricah da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take
menice
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz
naslednjih mojih računov
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
V primeru odprtja dodatnega računa ki ni zgoraj naveden izrecno dovoljujem izplačilo menice
in pooblaščam banko pri kateri je takšen račun odprt da izvede plačilo
Kraj in datum
Podpis odgovorne osebe
14
108 Zavarovanje odgovornosti za škodo
Ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost za škodo v skladu s 14 členom Gradbenega
zakona (Uradni list RS št 612017) ki mora vključevati odgovornost za škodo ki bi nastala
naročniku ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in mora kriti škodo zaradi
malomarnosti napake in opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih Višina letne vsote
določene v zavarovalni polici mora biti najmanj 5000000 EUR
Dokazilo Kopija veljavne zavarovalne police
109 Obvezen ogled terena
Ponudnik si mora pred oddajo ponudbe pogledati lokacijo predmeta javnega naročila
Za termin ogleda se dogovori s kontaktno osebo Vojko Titan na vojkotitansentiljsi ali
obcinasentiljsi Zbirno mesto je na sedežu občine Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
Slovenskih goricah
Ponudnik mora po končanem ogledu naročniku v podpis in žigosanje predložiti potrdilo o
ogledu lokacije katero predloži v svoji ponudbi kot pogoj za dopustnost ponudbe
Ogled opravi ponudnik na lastno odgovornost in lastne stroške s predstavnikom naročnika
Ogled se opravlja v delovnem času naročnika od dneva objave javnega naročila do vključno
dne 3102018
Dokazilo Potrjen obrazec OBR - 7 s strani naročnika
11 Izločitev ponudbe
Naročnik bo izločil
minus nepravočasne ponudbe
minus ponudbe ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtev iz točke 2 in 10 II poglavja teh navodil
minus ponudbo ki ne bo ustrezala vsem tehničnim zahtevam
Naročnik iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključi ponudnika če se izkaže
da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena
dejanja v enem od položajev iz točk 1011 1012 1013 in 1014 točke 101 II poglavja
te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila Naročnik pa lahko kadar koli v postopku
izključi ponudnika če se izkaže da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt
glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz šestega odstavka 75 člena
ZJN-3
Ponudnik ki je v enem od položajev iz točke 1011 točke 101 II poglavja te dokumentacije
v zvezi z oddajo javnega naročila lahko naročniku predloži dokaze da je sprejel zadostne
ukrepe s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev Za
zadostne ukrepe šteje plačilo ali zaveza plačati nadomestilo za vso škodo povzročeno s
kaznivim dejanjem ali kršitvijo aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno
razjasnitev dejstev in okoliščin ter sprejetje konkretnih tehničnih organizacijskih in kadrovskih
15
ukrepov ustreznih za preprečitev nadaljnjih kaznivih dejanj ali kršitev To ne velja za
ponudnika ki je bil iz sodelovanja v postopkih javnega naročanja ali postopkih za podelitev
koncesije izključen na podlagi pravnomočne sodbe ali odločbe o prekršku ki učinkuje v
Republiki Sloveniji
12 Ponudbena cena
Ponudnik mora v ponudbi navesti skupno končno ceno v EUR Končna cena mora vsebovati
vse stroške popuste in rabate Ponudbena cena mora imeti stopnjo in vrednost DDV-ja
posebej izkazano
Cena mora biti fiksna v času trajanja okvirnega sporazuma
13 Merila
Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba ndash najnižja
skupna cena
14 Neobičajno nizka ponudba
Če bo naročnik menil da je pri določenem naročilu glede na njegove zahteve ponudba
neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve
naročila bo naročnik preveril ali je neobičajno nizka in od ponudnika zahteval da pojasni ceno
ali stroške v ponudbi
Naročnik bo preveril ali je ponudba neobičajno nizka tudi če je vrednost ponudbe za več kot
50 odstotkov nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20 odstotkov
nižja od naslednje uvrščene ponudbe vendar le če je prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe
Kadar naročnik v postopku javnega naročanja preveri dopustnost vseh ponudb v skladu s
prejšnjim stavkom preveri ali je ponudba neobičajno nizka glede na dopustne ponudbe
Preden naročnik izloči neobičajno nizko ponudbo mora od ponudnika v skladu s 86 členom
ZJN-3 pisno zahtevati podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe za katere meni
da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb
Naročnik bo ocenil pojasnila tako da se bo posvetoval s ponudnikom Ponudbo bo zavrnil le
če predložena dokazila zadostno ne pojasnijo nizke ravni predlagane cene ali stroškov pri
čemer se upoštevajo elementi iz prejšnjega odstavka
Če bo naročnik ugotovil da je ponudba neobičajno nizka ker ni skladna z veljavnimi
obveznostmi iz drugega odstavka 3 člena ZJN-3 jo bo naročnik zavrnil
15 Podatki o lastniški strukturi
Izbrani ponudnik mora v roku osmih dni od prejema naročnikovega poziva posredovati podatke
o
minus svojih ustanoviteljih družbenikih delničarjih komanditistih ali drugih lastnikih in
podatke o lastniških deležih navedenih oseb
16
minus gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona ki ureja gospodarske
družbe šteje da so z njim povezane družbe
16 Veljavnost ponudbe
Ponudba mora veljati do dne 1 4 2020
19 Variantne ponudbe
Variantne ponudbe ne bodo upoštevane
20 Finančna zavarovanja
Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika naročniku predložiti
spodaj zahtevana zavarovanja ki morajo biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv
Uporabljena valuta mora biti enaka valuti javnega naročila
201 Zavarovanje za resnost ponudbe
Ponudnik mora v ponudbi predložiti bianco menico za resnost ponudbe v višini 300000 EUR
ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev Veljavnost finančnega zavarovanja za resnost
ponudbe mora veljati do 1122018 oziroma ne sme poteči pred rokom za predložitev
finančnega zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti okvirnega sporazuma Original menično
izjavo s pooblastilom za izpolnitev za resnost ponudbe in bianco menico mora ponudnik
posredovati naročniku po redni pošti najkasneje do dne in ure (ne glede na način vročitve) ki
je določena kot datum in ura za oddajo ponudb
Naročnik bo unovčil menico za resnost ponudbe
minus če ponudnik ponudbo umakne po poteku roka za predložitev ponudb
minus če ponudnik ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove
ponudbe
- ne izpolni ali zavrne sklenitev okvirnega sporazuma ali
- ne predloži ali zavrne predložitev garancije za dobro izvedbo
obveznosti okvirnega sporazuma (menico)
202 Zavarovanje za dobro izvedbo del
Ponudnik ki mu bo dodeljena izvedba javnega naročila mora naročniku najkasneje pet (5) dni
od sklenitve okvirnega sporazuma predložiti bianco menico za dobro izvedbo del v višini 10
vrednosti okvirnega sporazuma z vključenim DDV ter menično izjavo s pooblastilom za
izpolnitev Rok veljavnosti finančnega zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti okvirnega
sporazuma z veljavnostjo za celoten čas trajanja okvirnega sporazuma podaljšano za
dodatnih 30 dni po izteku okvirnega sporazuma
Naročnik bo unovčil garancijo za dobro izvedbo obveznosti okvirnega sporazuma v primeru
minus da obveznosti po okvirnem sporazumu ne bodo pravočasno in pravilno izvajane
oziroma jih bo izvajalec enostransko prenehal izvajati in
minus prekinitve okvirnega sporazuma po krivdi izvajalca
17
Če ponudnik ne predloži zahtevane garancije za dobro izvedbo posla ali če predloži drugo
vrsto finančnega zavarovanja kot je zahtevano v tej razpisni dokumentaciji se šteje da je
ponudnik umaknil oziroma spremenil ponudbo v času njene veljavnosti navedene v ponudbi
III JAVNO ODPIRANJE PONUDB
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 5 10 2018 in
se bo začelo ob 1030 uri na spletnem naslovu httpsejngovsieJN2
Odpiranje poteka tako da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri ki je določena za javno
odpiranje ponudb prikaže podatke o ponudniku o variantah če so bile zahtevane oziroma
dovoljene ter omogoči dostop do pdf dokumenta ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod
razdelek raquoPredračunlaquo Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut Ponudniki
ki so oddali ponudbe imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku
raquoZapisnik o odpiranju ponudblaquo
IV PREGLED PONUDB
Naročnik bo ponudbe najprej razvrstil po merilih nato pa jih bo preveril z vidika ustreznosti
zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila
Za ponudnika ki bo po merilih najugodnejši bo naročnik preveril ali obstajajo razlogi za
izključitev najugodnejšega ponudnika in ali ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje
V POGAJANJA
Naročnik ne bo izvedel pogajanj
VI OKVIRNI SPORAZUM
Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil okvirni sporazum v skladu z določbami vzorca
okvirnega sporazuma iz OBR-8
Okvirni sporazum je treba podpisati v roku 5 dni od prejema naročnikovega poziva k podpisu
okvirnega sporazuma
VI PRAVNO VARSTVO
Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z
določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS št 4311
in spremembe v nadaljevanju ZPVPJN) po postopku in na način kot ga določa zakon
Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah
postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika razen če zakon ki ureja
oddajo javnih naročil ali ZPVPJN ne določa drugače Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži
aktivno legitimirana oseba kot jo določa 14 člen ZPVPJN
18
Zahtevek za revizijo mora vsebovati
1 ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu vlagatelj) ter kontaktno
osebo
2 ime naročnika
3 oznako javnega naročila
4 predmet javnega naročila
5 očitane kršitve
6 dejstva in dokaze s katerimi se kršitve dokazujejo
7 pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku če vlagatelj
nastopa s pooblaščencem
8 navedbo ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz
evropskih sredstev in iz katerega sklada
Vlagatelj mora v skladu s prvo alinejo prvega odstavka 71 člena ZPVPJN zahtevku za revizijo
priložiti potrdilo o plačilu takse v višini 200000 EUR
Takso je potrebno vplačati na podračun odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za
predrevizijski in revizijski postopek številka 01100-1000358802 ndash izvrševanje proračuna RS
Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje
sklicevanja na številko odobritve 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št objave
javnega naročila oznaka L pa pomeni označbo leta V kolikor je št objave javnega naročila
krajša od šestih znakov se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0)
Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku po pošti priporočeno ali
priporočano s povratnico Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati
ministrstvu pristojnemu za javna naročila
Zahtevek za revizijo ki se nanaša na vsebino objave ali dokumentacijo v zvezi z oddajo
javnega naročila se razen v primeru iz četrtega odstavka 25 člena ZPVPJN vloži v desetih
delovnih dneh od dneva
minus objave obvestila o javnem naročilu ali
minus obvestila o dodatnih informacijah informacijah o nedokončanem postopku ali
popravku če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za
izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno
objavljenega obvestila o naročilu ali
minus prejema povabila k oddaji ponudb
Če naročnik ugotovi da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno
legitimirana oseba iz 14 člena ZPVPJN da vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 15 člena
ZPVPJN ni predložil potrdila o plačilu takse ali da ni bila plačana ustrezna taksa ga najpozneje
v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže
mag Štefan Žvab
župan Občine Šentilj
19
OBR-1
PONUDNIK helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
PONUDBA
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski
sezoni 20182019 in 20192020laquo
Naziv oz popolna firma
ponudnika
Sedež ponudnika
Odgovornae osebae oziroma
zakoniti zastopnik(i) (podpisnik(i)
okvirnega sporazuma)
Kontaktna oseba
Telefon
Telefaks
Elektronski naslov
Številka transakcijskega računa
ponudnika (IBAN) pri banki
Matična številka
Identifikacijska številka za DDV
Pristojni davčni urad
Nastopanje s podizvajalci DA NE
Kraj in datum
Žig in podpis ponudnika
20
OBR-1A
PODIZVAJALEC
PONUDBA
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski
sezoni 20182019 in 20192020laquo
PODATKI O PODIZVAJALCU
Naziv oz popolna firma
ponudnika - podizvajalca
Sedež ponudnika - podizvajalca
Odgovornae osebae oziroma
zakoniti zastopnik(i)
(podpisnik(i) okvirnega
sporazuma)
Kontaktna oseba
Telefon
Telefaks
Elektronski naslov
Številka transakcijskega računa
ponudnika (IBAN)
Matična številka
Identifikacijska številka za DDV
Pristojni davčni urad
Del izvedbe javnega naročila ki ga bo izvedel podizvajalec
Opis dela izvedbe naročila ki ga
bo izvedel podizvajalec
Količina
Kraj izvedbe
Kraj in datum
Žig in podpis podizvajalca
21
OBR-2
PONUDNIK helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
PREDRAČUN ŠT helliphelliphelliphellip
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski
sezoni 20182019 in 20192020laquo
Storitev Enota
Ocenjena
količina
Cena brez
DDV v
EURenoto
Skupaj cena
brez DDV v
EUR
Stopnja
DDV v
Znesek DDV
v EUR
Cena z DDV
v EUR
Dežurstvo Ura 650
Postavitev kolov -
leseni Kom
200
Odstranjevanje
kolov lesenih Kom
200
DELAVCI
Preglednik Ura 200
Voznikstrojnik Ura 1800
VOZILA
Tovorno vozilo 8-
10 t Ura
200
Tovorno vozilo 10-
12 t Ura
300
Pregledniško
vozilo Ura
50
STROJI
Rovokopač Ura 100
Traktor do 90 KM Ura 200
Traktor nad 90 KM Ura 1000
Posipalec za
traktorndash vlečni
(obr ure)
Ura
1000
Snežni plug (obr
ure) Ura
600
Snežni rezkar
(obr ure) Ura
20
22
Veljavnost ponudbe do 1 4 2020
Ponudnik helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
izjavljam da sem seznanjen in se v celoti strinjam z navodili in pogoji ki so navedeni v tej
dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in bom pri izvajanju storitev zimske službe
upošteval reakcijski oz odzivni čas v trajanju največ 30 minut od poziva pooblaščenega
predstavnika naročnika
Kraj in datum Žig in podpis ponudnika
Ponudnik v sistemu e-JN predračun naloži v razdelek raquoPredračunlaquo v pdf datoteki
Posipalec
avtomatski (npr
Igloo-obrure)
Ura
50
Pometalna
naprava za
čiščenje ceste
(obrure)
Ura
100
MATERIAL
Snežni koli 2 m
leseni kom
200
Agregat za
posipanje (2-4
mm) s
transportom do
vzdrževalne enote
m3
300
Agregat za
posipanje (8-16
mm) s
transportom do
vzdrževalne enote
m3
60
NaCl garnulacije
0-4 (0-2) mm za
odprta skladišča s
transportom do
vzdrževalne enote
t
170
NaCl garnulacije
0-4 (0-2) mm v
vrečah 25 kg s
transportom do
sedeža naročnika
t
3
SKUPAJ
23
OBR-2A
PISNO SOGLASJE PONUDNIKA
za odpravo računskih napak v skladu s 7 odstavkom 89 člena ZJN-3
Ponudnik helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
s podpisom te izjave dajem naročniku soglasje da popravi računske napake ki jih odkrije pri
pregledu in ocenjevanju ponudb Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta
spreminjati Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi da je prišlo do računske napake
zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika lahko naročnik
popravi računsko napako tako da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin ki jih
ponudi ponudnik izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije
Naročnik lahko napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno
Kraj in datum
Žig in podpis ponudnika
24
OBR-3
PONUDNIK helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
REFERENCE - SEZNAM NAJVAŽNEJŠIH STORITEV ZIMSKE SLUŽBE V ZADNJIH
TREH LETIH PRED ODDAJO PONUDBE
Navodilo za izpolnjevanje OBR- 3
1 Ponudniki izpolnijo obrazec z izvedbo zimske službe na občinskih cestah v dolžini
minimalno 50 km za posamezno referenco
2 Ponudniki z žigom in podpisom jamčijo da so navedeni podatki (reference) točne in resnični
V primeru da bo naročnik ugotovil da je ponudnik navajal neresnične in zavajajoče podatke
(reference) bo brez predhodnega obvestila ponudnika predlagal za vpis v javni seznam
ponudnikov z negativnimi referencami V primeru če naročnik tega javnega naročila
NAROČNIK
(naziv naslov odgovorna
oseba naročnika telefon)
Izvedbe zimske
službe (dolžina
cest v km)
Vrednost del
v EUR z DDV Leto
izvedbe
25
ugotovi da določene navedene reference referenčni naročnik preteklega javnega naročila ne
priznava bo takšna referenca izločena
3 Ponudnik na tem obrazcu navede najmanj štiri (4) reference različnega naročnika
4 Naročnik bo ponudniku priznal le reference za izvajanja zimske službe na občinskih cestah
Naročnik nebo priznal reference zimske službe državnih cest
5 Naročnik bo ponudniku priznal le reference zaključene od vključno leta 2015 naprej
Kraj in datum
Žig in podpis ponudnika
Opomba V primeru da bo naročnik podvomil v resničnost navedb bo ustreznost in resničnost
referenc preveril
26
OBR-3A
POTRDILO NAROČNIKA
(priloga k OBR-3)
Naročnikhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Vrsta storitev helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Potrjujemo da je izvajalec
od helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip do helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (navesti datum)
za nas izvajal storitve zimske službe občinskih cest po pogodbi šthelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip z
dnehelliphelliphelliphelliphelliphellip v dolžini helliphelliphelliphellip km in sicer kot
glavni izvajalec podizvajalec
(ustrezno obkrožiti)
Storitve je opravljal pravočasno in kvalitetno
Odgovorna oseba naročnika pri katerem se lahko dobijo dodatne informacije
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip tel št helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip e-
naslov helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
To potrdilo je izdano na prošnjo ponudnika za prilogo ponudbi kot priporočilo za priznanje
referenc
Kraj in datum
Žig in podpis naročnika
Navodilo za izpolnjevanje OBR-3A
1 Po potrebi naj ponudnik obrazec kopira
2 OBR-3A raquopotrdilo naročnikalaquo
27
OBR-4
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV
S podpisom te izjave ponudnik
______________________________________________________________ izjavljamo da
izpolnjujemo vse pogoje v skladu z zakonom in razpisno dokumentacijo na javni razpis
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski
sezoni 20182019 in 20192020laquo in sicer izjavljamo
Da bomo ves čas izvajanja pogodbe nemoteno zagotavljati dobavo posipnega materiala
potrebnega za izvajanje zimskega vzdrževanja javnih poti in javnih površin
Da bomo upoštevali dogovorjen reakcijski čas največ 30 minut
Da bo ponudnik imel dežurno in pregledniško službo
Da je oddaljenost vseh tehničnih kapacitet je največ 30 km od sedeža naročnika
Da so vsa vozila s katerimi se pluži in posipava opremljena z GPS napravo ter ponudnik
razpolaga s programsko opremo da lahko naročniku dokazuje opravljanje del in število ur
Da razpolagamo z ustreznim kadrom in tehnični opremo za izvedbo predmeta javnega
naročila ki je zahtevana in je navedena na posebnih obrazcih
Da bomo dela izvedli v skladu pravili stroke in navodili naročnika
Da bomo pri izvedbi javnega naročila upošteval obveznosti ki izhajajo iz predpisov o varstvu
zaposlenih in ureditvi delovnih pogojev
Da imamo zavarovano odgovornost za predmet javnega naročila skladno s Navodili
ponudnikom iz razpisne dokumentacije
Da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila
Ta izjava je sestavni del ponudbe s katero se prijavljamo na predmetno javno naročilo
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo da so zgoraj navedeni podatki točni in
resnični
Naročnik si pridružuje pravico da lahko skladno s 77 členom ZJN-3 pred izdajo odločitve o
oddaji javnega naročila o izvedbi javnega naročila preveril izpolnjevanje vseh pogojev katerih
izpolnjevanje ponudnik s podpisom te izjave izkazuje v kolikor bo naročnik podvomil v
resničnost izjave Ponudnik se zavezuje da bo na poziv naročnika predložil zahtevana
dokazila
Kraj in datum (žig) Podpis odgovorne osebe ponudnika
28
OBR-5
SEZNAM TEHNIČNIH KAPACITET
Za izvedbo predmeta javnega naročila raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih
površinah v občini Šentilj za zimski sezoni 20182019 in 20192020laquo razpolagamo najmanj
s sledečo opremo
Zap
št
Tehnična kapaciteta oprema (znamka
model naslov ipdhellip)
Datum
nazadnje
opravljenega
tehničnega
pregleda letnik
izdelave
Podlaga za
razpolaganje
(lastništvo najem
ipd)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
29
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Po potrebi se obrazec kopira
Naročnik si pridružuje pravico da bo skladno s 77 členom ZJN-3 pred izdajo odločitve o oddaji
javnega naročila o izvedbi javnega naročila preveril izpolnjevanje vseh pogojev katerih
izpolnjevanje ponudnik s podpisom te izjave izkazuje v kolikor bo podvomil v resničnost
Ponudnik se zavezuje da bo na podlagi naročnikovega poziva predložil zahtevana dokazila
Kraj in datum Žig in podpis ponudnika
30
OBR-6
SEZNAM KADRA PONUDNIKA
Pri izvedbi predmeta javnega naročila raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih
površinah v občini Šentilj za zimski sezoni 20182019 in 20192020laquo bo sodeloval
naslednji kader
Zap
št
Ime in priimek
delavca
Izobrazba strokovni
izpiti
Razmerje do
ponudnika
(zaposlen
pogodbenihellip)
Delo v okviru
predmeta javnega
naročila
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Po potrebi se obrazec kopira
Kraj in datum Žig in podpis ponudnika
31
OBR-7
POTRDILO O OGLEDU LOKACIJE
Pooblaščena oseba ponudnika ______________________________________________
(naziv ponudnika) ______________________________ (ime in priimek) se je udeležila
organiziranega obveznega ogleda cest za potrebe izdelave ponudbe za javno naročilo
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski sezoni
20182019 in 20192020laquo z oznako _____________________ dne _____________ ob
_____uri
Izpolni naročnik po opravljenem ogledu
Podpis predstavnika
naročnika
Žig naročnika Kraj in datum
Izpolni ponudnik in obvezno priloži k ponudbeni dokumentaciji
Podpis ponudnika Žig ponudnika Kraj in datum
32
OBR-8
OBČINA ŠENTILJ Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v Slov goricah matična številka
5884209000 davčna številka SI 38253283 ki jo zastopa župan mag Štefan Žvab (v
nadaljevanju naročnik)
in
(naziv in naslov izvajalca)
matična številka davčna številka ki ga
zastopa (v nadaljevanju izvajalec)
se dogovorita in skleneta naslednji
OKVIRNI SPORAZUM
za izvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za
zimski sezoni 20182019 in 20192020
UVODNE DOLOČBE
1 člen
Naročnik in izvajalec ugotavljata da
minus je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila
za objavljen na Portalu javnih
naročil pod št objave z dne v skladu
s členom Zakona o javnem (Uradni list RS št 912015 v nadaljevanju ZJN-
3) z namenom sklenitve okvirnega sporazuma v skladu s točko b) sedmega odstavka
48 člena ZJN-3
minus je naročnik na podlagi javnega naročila iz prve alineje in prejetih ponudb z Odločitvijo
o oddaji javnega naročila številka z dne izbral
enega ponudnika
minus da je izvajalec strokovno in tehnično sposoben izvesti naročilo po tem sporazumu
2 člen
S tem sporazumom se naročnik in izvajalec dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvajanja
javnega naročila iz prejšnjega člena
PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA
3 člen
(1) Predmet javnega naročila je kot je
razvidno iz seznama javnih poti in javnih površin ki so sestavni del tega sporazuma Stranki
tega okvirnega sporazuma ugotavljata da naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej
določiti potreb po storitvah ki so predmet tega okvirnega sporazuma in bo storitve časovno in
količinsko naročal glede na dejanske potrebe po cenah ki bodo podane v ponudbi
33
(2) Izvajalec se zavezuje za naročnika opravil storitve ki so predmet naročila naročnik pa mu
bo za to plačal dogovorjeno ceno
(3) Naročnikove zahteve ter specifikacije se lahko v soglasju z izvajalcem med samim
trajanjem okvirnega sporazuma tudi spremenijo dopolnijo ali razširijo pri čemer pa izvajalec
v nobenem primeru ni upravičen do povračila kakršnih koli stroškov ki bi jih spremenjene
zahteve morebiti povzročile
(4) Ponudba in dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila katere del so tudi tehnične
specifikacije naročila sta sestavni del tega sporazuma
4 člen
Ta sporazum se sklepa za obdobje od predvidoma 1112018 oziroma od podpisa okvirnega
sporazuma do 3042020
PLAČILNI POGOJI
5 člen
(1) Opravljena dela po tem sporazumu bo izvajalec obračunal po dejansko izvršenih količinah
dokumentiranih v dnevniku evidenci tahografskih zapisov oziroma GPS podatkih potrjenih s
strani pooblaščenega predstavnika naročnika
(2) Storitev je uspešno opravljena ko naročnik potrdi pisno poročilo o opravljenih storitvah ki
ga pripravi izvajalec po vsakem opravljenem naročilu Obračunavanje del bo izvajalec opravil
z izstavitvijo mesečnega računa po opravljenem delu Pri izstavitvi mesečnega računa se mora
izvajalec sklicevati na številko pogodbe
Izvajalec izstavi s strani pooblaščenega predstavnika naročnika predhodno potrjen račun za
dela opravljena v preteklem mesecu Na računu mora biti prikazan tudi skupni znesek
opravljenih del Naročnik bo v roku 15 dni račun potrdil ali mu ugovarjal Za grajanji del mora
izvajalec izstaviti dobropis
6 člen
(1) Naročnik bo izvajalcu izstavljen račun ki ga bo predhodno potrdil naročnikov skrbnik te
pogodbe plačal v roku 30 dni od uradnega datuma prejema računa na transakcijski račun
izvajalca številka SI56 odprt
pri
Na podlagi 32 Člena ZIPRS 1819 (Uradni list RS št 712017 132018 - ZJF-H) je plačilni rok
lahko krajši od 30 dni v kolikor dobavitelj s tem zagotovi nižjo pogodbeno vrednost
(2) Če je zadnji dan za plačilo dela prost dan se šteje da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji
delovni dan
V primeru nastopa s podizvajalcem ki zahteva neposredno plačilo se bo dodal še naslednji
odstavek
(3) Izvajalec pooblašča naročnika da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani
izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu Podizvajalec soglaša da naročnik namesto
34
izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca na transakcijski račun podizvajalca
številka SI56 odprt
pri
Izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca ki ga je predhodno
potrdil
Neposredna plačila podizvajalcem bodo izvršena v roku iz prvega odstavka tega člena
7 člen
Če naročnik zamudi s plačilom je izvajalec upravičen zahtevati zakonite zamudne obresti od
dneva zapadlosti računa v plačilo do dneva plačila
ČAS IZVAJANJA STORITEV
8 člen
(1) Zimska služba se bo predvidoma izvajala od novembra tekočega leta do marca prihodnje
leto Predvideno obdobje izvajanja zimske službe pa se bo tekom izvajanja okvirnega
sporazuma prilagajalo dejanskim vremenskim pogojem kar pomeni da predvideni pričetek in
konec izvajanja zimske službe nista fiksna
(2) Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s tem sporazumom prevzetih del takoj po
podpisu sporazuma
(3) Izvajalec se obvezuje da bo dela opravljal po dinamiki in navodilih naročnika oziroma
skladno z možnostjo zagotavljanja proračunskih sredstev Obseg in dinamika izvajanja del se
po odločitvi naročnika prilagaja razpoložljivim finančnim sredstvom in vremenskim razmeram
Zaradi spremenjenih vremenskih razmer lahko pogodbeni stranki v soglasju s pooblaščenim
predstavnikom naročnika določita trajanje zimske službe drugače
Začetek izvajanja vsakokratnega pluženja in posipavanja cest se uskladi s pooblaščenim
predstavnikom naročnika oz drugimi predstavniki imenovanimi s strani naročnika
OBVEZE NAROČNIKA IN IZVAJALCA
9 člen
Naročnik se obvezuje da bo
minus dal izvajalcu na razpolago vse potrebne informacije podatke in dokumente s katerimi
razpolaga in so vezani na izvedbo storitev po tem okvirnem sporazumu
minus sodeloval s pooblaščenim predstavnikom izvajalca
minus obveščal izvajalca ter koordiniral delo
minus plačeval naročene storitve v dogovorjenih rokih
10 člen
Izvajalec izjavlja da se je seznanil s predmetom tega okvirnega sporazuma pred oddajo
ponudbe in pred podpisom tega okvirnega sporazuma in se obvezuje da bo
35
minus izvajal storitve v skladu z vsemi veljavnimi predpisi Republike Slovenije in Evropske
unije ki urejajo predmet tega sporazuma ter načeli stroke in v skladu z zahtevami
naročnika
minus izvajal storitve po tem sporazumu strokovno brezhibno in kvalitetno ter v skladu z
dobrimi poslovnimi običaji
minus zagotavljal najvišjo kakovost storitev ne glede na čas in kraj izvajanja
minus pravočasno opozoril naročnika na vse nejasnosti iz vsebine oziroma obsega
obveznosti iz sporazuma
minus svoje naloge opravil brezhibno kvalitetno in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka
upoštevajoč predpise s tega področja
minus izvajal storitve po tem okvirnem sporazumu po pravilih stroke v skladu z navodili
naročnika in v dogovorjenih rokih
minus izvajal tudi izven normalnega delovnega časa ne da bi za to zahteval posebna denarna
nadomestila V kolikor bodo vremenske razmere terjale vključitev dodatnega kadra ga
bo izvajalec vključil v izvajanje zimske službe
minus se zavezuje da je seznanjen s predvidenim obsegom del kjer se bodo storitve izvajale
in se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za
delo nepopolnega inali neustreznega popisa območij ter se zavezuje da bo tovrstne
pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške ne da bi zaradi tega trpel čas in
kakovost storitev zimske službe
minus začetek izvajanja vsakokratnega pluženja in posipavanja cest se uskladi s
pooblaščenim predstavnikom naročnika oz drugimi predstavniki imenovanimi s strani
naročnika
minus da bo vodil dnevnik in evidenco tahografskih zapisov s potnimi nalogi za vse delovne
stroje ki to omogočajo in za vsa dela ki so se izvajala v skladu s tem sporazumom
prevzetimi deli ali na zahtevo naročnika namestil prenosne GPS naprave za
spremljanje vozil zimske službe z določitvijo statusa pluženja ali posipanja
minus da bo zagotavljal ustrezne tehnične zmogljivosti glede na obseg del ter bo dela izvajal
z ustrezno opremo glede na specifiko posamezne ceste
minus da bo naročniku predložil izvedbeni program zimske službe
minus da bodo dela izvajali strokovno usposobljeni delavci in da bo zagotovil strokovno
vodstvo izvajanja del ter lastno kontrolo
minus da bo v primeru poškodbe javnih cest pri opravljanju del iz tega sporazuma ki so
nastala po krivdi izvajalca le-te odpravil na svoje stroške v najkrajšem možnem času
minus omogočal ustrezen nadzor naročniku
11 člen
Če naročnik naroči storitev za katero izvajalec meni da bi bili kršeni predpisi ali povzročena
nesorazmerna škoda naročniku ali tretjemu lahko izvedbo odkloni ne da bi kršil določila
sporazuma vendar mora razlog za odklonitev dokazati oziroma izkazati obstoj in predstaviti
dejstva ki utemeljujejo odklonitev Če naročilo ne omogoča strokovno optimalne izvedbe
storitve ali pa zahteva rešitve ki niso v skladu s pravili stroke mora izvajalec naročnika na to
dejstvo opozoriti in mu svetovati primernejšo izvedbo vendar mora nalogo izpolniti kot mu je
bilo naročeno če naročnik pri tem vztraja
POOBLAŠČENE OSEBE
36
12 člen
(1) S strani naročnika je skrbnik tega okvirnega
sporazuma
(2) S strani izvajalca je skrbnik okvirnega
sporazuma ki je tudi odgovoren za izvedbo
storitev po tem okvirnem sporazumu
POGODBENA CENA
13 člen
(1) Vrednost posamezne storitve je razvidna iz predračuna ki je sestavni del tega sporazuma
V navedeni pogodbeni vrednosti so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del predvidenih
v popisu del vključno z vrednostjo vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih
del stroški za izdelavo zahtevane dokumentacije obratovalnimi stroški stroški za označitev
del v skladu z veljavnimi predpisi varnosti pri delu in vsi drugi stroški davki in morebitni popusti
tako da naročnika ne bremenijo kakršnikoli drugi stroški povezani s predmetom javnega
naročila V pogodbeno vrednost so tako vključeni vsi stroški dobave priprave in uporabe
potrebnega materiala z vsemi prenosi in transporti stroški deponije odvoza in morebitni drugi
stroški ki bi nastali v zvezi z deli ki so predmet sporazuma
Cene na enoto kot so razvidne iz predračuna so fiksne za prvo leto trajanja okvirnega
sporazuma nato pa se valorizirajo skladno s Pravilnikom o načinu valorizacije denarnih
obveznosti ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list
RS št 104) V primeru da indeks cen življenjskih potrebščin kumulativno preseže 4 (štiri
odstotke) vrednosti šteto od preteka enega leta od dneva sklenitve okvirnega sporazuma se
cene iz ponudbenega predračuna lahko uskladijo za največ 80 (osemdeset odstotkov)
povišanja indeksa cen življenjskih potrebščin
(2) Stranki sporazuma sta soglasni da so vsi stroški izvajalca vključeni v ceno Cena iz prvega
odstavka tega člena vsebuje vse dajatve stroške in davke razen DDV
JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI IZVAJALCA
14 člen
(1) Izvajalec mora najkasneje v 5-ih dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani
naročnika kot pogoj za veljavnost pogodbe naročniku izročiti bianco menico za dobro izvedbo
obveznosti iz okvirnega sporazuma v višini 10 od okvirne vrednosti sporazuma iz
predračuna (z DDV) v vrednosti EUR z menično izjavo s pooblastilom za
izpolnitev z veljavnostjo 30 dni po datumu poteka roka za izvedbo obveznosti po tej pogodbi
Naročnik po predhodnem obvestilu lahko unovči menico pod naslednjimi pogoji
bull če izvajalec del ne bo opravljal v skladu z zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo
javnega naročila
bull če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi kršitev ali zamude na strani izvajalca
bull če se na zahtevo naročnika v primernem roku ki ga določi naročnik pomanjkljivosti
ne odpravijo
37
bull če bo izvajalec kršil določbe veljavne zakonodaje v zvezi z varovanjem poslovnih
skrivnosti in zaupnosti podatkov
(2) Predložitev zavarovanja dobre izvedbe posla je pogoj za veljavnost te pogodbe
VIŠJA SILA
15 člen
(1) Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki ki nastopijo
neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob
sklepanju okvirnega sporazuma ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti
(2) Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v treh delovnih dneh po
nastanku le-te
(3) Nobena od strank sporazuma ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih
obveznosti iz razlogov ki so izven njenega nadzora
POSLOVNA SKRIVNOST
16 člen
(1) Stranki sporazuma soglašata da vsi podatki do katerih bi prišli z izvedbo tega okvirnega
sporazuma predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta da bosta vse podatke skrbno
varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvedbo tega okvirnega sporazuma
(2) Izvajalec se zavezuje da brez izrecne pisne naročnikove privolitve ne bo objavljal ali se
okoriščal z naročnikovimi poslovnimi skrivnostmi ali zaupnimi informacijami do katerih je imel
kot izvajalec dostop v času veljavnosti tega sporazuma ali po tem če so ta gradiva označena
z oznako interno oziroma zaupno
(3) Stranki sporazuma se zavezujeta da bosta na zahtevo nasprotne stranke vrnili vse
dokumente in njihove kopije pridobljene v okviru medsebojnega sodelovanja ki vsebujejo
podatke ki predstavljajo poslovno skrivnost
(4) Naročnik lahko od izvajalca zahteva polno odškodnino za vso škodo ki jo utrpi in ki izvira
iz objave ali okoriščanja z naročnikovimi poslovnimi skrivnostmi ali zaupnimi informacijami
POGODBENA KAZEN
17 člen
(1) V primeru da izvajalec zamuja z izvedbo storitev iz razlogov ki niso na strani naročnika
ter ne gre za opravičeno zamudo je dolžan plačati pogodbeno kazen v višini od
vrednosti sporazuma za vsak dan zamude vendar največ vrednosti sporazuma
(2) Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu pogodbene cene Stranki sporazuma soglašata
da naročnik ni dolžan sporočiti izvajalcu da si pridržuje pravico do pogodbene kazni če je
izvajalec zamujal z izvedbo storitev
(3) V primeru da zamuda ali napake pri izvedbi onemogočajo namen posla lahko naročnik
odstopi od okvirnega sporazuma in zahteva odškodnino
38
ODSTOP OD SPORAZUMA
18 člen
(1) Katerakoli od strank sporazuma lahko zaradi kršitev obveznosti s strani nasprotne stranke
če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu odstopi od okvirnega sporazuma brez
odpovednega roka V primeru odstopa sta stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz
tega sporazuma in nastalo škodo
(2) V vsakem primeru lahko vsaka od strank odstopi od okvirnega sporazuma s tem da glede
na razlog odstopa izbere za nasprotno stran primeren čas ter poravna vse stroške ki jih s tem
povzroči Vsaka stranka lahko prekine okvirni sporazum brez da bi navajala razloge s
trimesečnim odpovednim rokom
19 člen
Okvirni sporazum preneha veljati če je naročnik seznanjen da je pristojni državni organ ali
sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne okoljske ali socialne zakonodaje
s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
20 člen
Pogodbeni stranki se zavezujeta da
- ne bosta kršili dolžnostnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem
ali zasebnem sektorju ki ga določajo s strani države sprejeti zakonski in
podzakonski predpisi ter zapisani kodeksi ravnanja v poklicnih ali poslovnih
združenjih
- ne bosta dali oziroma obljubili kakršnegakoli darila ali plačila v denarju ali v kakem
drugem dragocenem predmetu posredno ali neposredno kateremu funkcionarju
uslužbencu ali drugemu zaposlenemu pri naročniku ali drugem državnem organu
(službi oddelku agenciji) oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične
stranke z namenom podkupovanja da bi tako napeljeval takega funkcionarja
uslužbenca ali drugega zaposlenega stranko ali kandidata k zlorabi svojega
položaja ali k vplivanju na zakon ali odločitev naročnika ali drugega pristojnega
organa tako da bi s tem pridobila obdržala ali usmerila posle k naročnikovemu
sopogodbeniku ali njegovemu izpolnitvenemu pomočniku zastopniku distributerju
ali drugi povezani pravni ali fizični osebi
- ne bosta omejevali oziroma vplivali na poslovanje izvajalca ali naročnika pri
poslovanju po predpisih o javnem naročanju
- ne bosta sklenili pogodbe pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene
stranke predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja
obljubi ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali sklenitev
posla pod ugodnejšimi pogoji ali za drugo ravnanje ali opustitev s katerim je organu
ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev
nedovoljene koristi predstavniku organa posredniku organa ali organizacije iz
javnega sektorja drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku zastopniku
posredniku
39
V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule je že veljavno sklenjena pogodba nična
Pogodba ki je veljavno sklenjena pod odložilnim ali razveznim pogojem ki v primeru
ugotovitve kršitve ali poskusa kršitve protikorupcijske klavzule še ni nastopil se šteje da ni
bila sklenjena
Na ničnost pogodbe se lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba in se ugotavlja pred stvarno
in krajevno pristojnim sodiščem v Republiki Sloveniji
REŠEVANJE SPOROV
21 člen
(1) Morebitne spore ki bi nastali v zvezi z izvajanjem tega sporazuma bosta pogodbeni stranki
skušali rešiti sporazumno
(2) Če spornega vprašanja ne bi mogli rešiti sporazumno lahko vsaka pogodbena stranka
sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v
KONČNE DOLOČBE
22 člen
(1) Okvirni sporazum je sklenjen z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank in velja
za čas veljavnosti kot je opredeljeno v okvirnem sporazumu
(2) Okvirni sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom ki ga sprejmeta in
podpišeta obe pogodbeni stranki Če katerakoli od določb sporazuma je ali postane
neveljavna to ne vpliva na ostale določbe sporazuma Neveljavna določba se nadomesti z
veljavno ki mora čimbolj ustrezati namenu ki ga je želela doseči neveljavna določba
(3) Okvirni sporazum je sklenjen z odložnim pogojem
- Izvajalec mora za izpolnitev pogoja predložiti v roku 5 (petih) dni po prejemu
sklenjene pogodbe garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (menico)
- Če izvajalec ne bo izpolnil zahtevanih obveznosti iz prvega odstavka tega člena te
pogodbe se šteje da pogodba ni bila sklenjena naročnik pa bo unovčil Garancijo za
resnost ponudbe (menico)
Ob izpolnitvi pogojev iz prve in druge točke pa pogodba učinkuje od dneva sklenitve pogodbe
Kot datum sklenitve pogodbe se šteje datum zadnjega podpisa pogodbenih strank
23 člen
Za urejanje razmerij ki niso izrecno določena s tem okvirnim sporazumom se uporabljajo
določila zakona ki ureja obligacijska razmerja in drugih veljavnih predpisov ki urejajo z
okvirnim sporazumom opredeljena medsebojna razmerja
24 člen
Okvirni sporazum je sestavljen v štirih (4) enakovrednih izvodih od katerih prejme vsaka
pogodbena stranka po dva (2) izvoda
Datum Datum
40
Naročnik Izvajalec
Občina Šentilj
mag Štefan Žvab župan
41
OBR-9
STANDARDNI OBRAZEC ZA ENOTNI EVROPSKI DOKUMENT V ZVEZI Z ODDAJO
JAVNEGA NAROČILA
Obrazec dobite na spletni strani naročnika wwwsentiljsi in ga izpolnite na Portalu javnih
naročil na povezavi httpwwwenarocanjesi_ESPD
Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte ki v
kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik sodelujoči ponudniki v primeru skupne
ponudbe gospodarski subjekti na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci)
Priporočila za izpolnjevanje ESPD obrazca Obrazec ESPD ki je objavljen pri tem javnem
naročilu na spletni strani wwwsentiljsi si naložite in shranite na svoj računalnik (v takšni obliki
kot je objavljen - xml) Nato odprite Portal javnih naročil zavihek ESPD (povezava
httpwwwenarocanjesi_ESPD) kjer pri vprašanju raquoKdo stelaquo izberete možnost raquoSem
gospodarski subjektlaquo Pri naslednjem koraku pripnete shranjeno datoteko xml ESPD ki ste si
jo pred tem naložili in shranili v vaš računalnik Potem nadaljujete z izpolnjevanjem obrazca
Ponudnik ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo naloži svoj ESPD v razdelek raquoESPD ndash
ponudniklaquo ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek raquoESPD ndash ostali sodelujočilaquo
Ponudnik ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo naloži nepodpisan ESPD v xml obliki in bo
podpisan hkrati s podpisom ponudbe
Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek raquoESPD ndash ostali sodelujočilaquo priloži podpisane ESPD
v pdf obliki ali v elektronski obliki podpisan xml
42
OBR-10
MENIČNA IZJAVA1
S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV ZA RESNOST PONUDBE
Ponudnik helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Zakoniti zastopnik oz pooblaščenec ponudnika helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
nepreklicno izjavljam da pooblaščam naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212
Šentilj v Slov goricah da lahko podpisano bianco menico ki je bila izročena kot
zavarovanje za resnost ponudbe za javno naročilo raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh
in javnih površinah v občini Šentilj za zimsko sezono 20182019 in 20192020laquo
objavljeno na Portalu JN pod št objave z dne skladno
z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbe za predmetno javno
naročilo brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek v višini
300000 EUR
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati
ko dospe v gotovini To pooblastilo preneha veljati z dnem 1 12 2018 oziroma z dnem
predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih del predmetnega naročila
Menični znesek se nakaže na račun naročnika št SI56 0131 8010 0009 155 odprt pri
UJP Ponudnik izjavlja da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje Menica
naj se izpolni s klavzulo raquoBREZ PROTESTAlaquo
Ponudnik hkrati POOBLAŠČAM naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
slov goricah da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take
menice
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz
naslednjih mojih računov
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
V primeru odprtja dodatnega računa ki ni zgoraj naveden izrecno dovoljujem izplačilo menice
in pooblaščam banko pri kateri je takšen račun odprt da izvede plačilo
Kraj in datum Podpis odgovorne osebe
Priloga bianco menica
1 Original menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev za resnost ponudbe in bianco menico mora ponudnik posredovati naročniku
po redni pošti najkasneje do dne in ure (ne glede na način vročitve) ki je določena kot datum in ura za oddajo ponudb
43
OBR-11
MENIČNA IZJAVA
S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV ZA DOBRO IZVEDBO DEL
Izvajalec helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Zakoniti zastopnik oz pooblaščenec izvajalca helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
nepreklicno izjavljam da pooblaščam naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212
Šentilj v Slov goricah da lahko podpisano bianco menico ki je bila izročena kot zavarovanje
za dobro izvedbo del po okviren sporazumu šthelliphelliphelliphelliphellip z dnehelliphelliphellipza javno naročilo
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip objavljeno na Portalu JN pod št objave z
dne skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in
ponudbe za predmetno javno naročilo brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih
delih za znesek v višini helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip EUR
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati
ko dospe v gotovini To pooblastilo preneha veljati 30 dan po roku za izpolnitev ponudnikovih
pogodbenih obveznosti
Menični znesek se nakaže na račun naročnika št SI56 0131 8010 0009 155 odprt pri
UJP Izvajalec izjavlja da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje Menica
naj se izpolni s klavzulo raquoBREZ PROTESTAlaquo
Izvajalec hkrati POOBLAŠČAM naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
Slov goricah da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take
menice
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz
naslednjih mojih računov
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
V primeru odprtja dodatnega računa ki ni zgoraj naveden izrecno dovoljujem izplačilo menice
in pooblaščam banko pri kateri je takšen račun odprt da izvede plačilo
Kraj in datum
Podpis odgovorne osebe
15
ukrepov ustreznih za preprečitev nadaljnjih kaznivih dejanj ali kršitev To ne velja za
ponudnika ki je bil iz sodelovanja v postopkih javnega naročanja ali postopkih za podelitev
koncesije izključen na podlagi pravnomočne sodbe ali odločbe o prekršku ki učinkuje v
Republiki Sloveniji
12 Ponudbena cena
Ponudnik mora v ponudbi navesti skupno končno ceno v EUR Končna cena mora vsebovati
vse stroške popuste in rabate Ponudbena cena mora imeti stopnjo in vrednost DDV-ja
posebej izkazano
Cena mora biti fiksna v času trajanja okvirnega sporazuma
13 Merila
Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba ndash najnižja
skupna cena
14 Neobičajno nizka ponudba
Če bo naročnik menil da je pri določenem naročilu glede na njegove zahteve ponudba
neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve
naročila bo naročnik preveril ali je neobičajno nizka in od ponudnika zahteval da pojasni ceno
ali stroške v ponudbi
Naročnik bo preveril ali je ponudba neobičajno nizka tudi če je vrednost ponudbe za več kot
50 odstotkov nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20 odstotkov
nižja od naslednje uvrščene ponudbe vendar le če je prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe
Kadar naročnik v postopku javnega naročanja preveri dopustnost vseh ponudb v skladu s
prejšnjim stavkom preveri ali je ponudba neobičajno nizka glede na dopustne ponudbe
Preden naročnik izloči neobičajno nizko ponudbo mora od ponudnika v skladu s 86 členom
ZJN-3 pisno zahtevati podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe za katere meni
da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb
Naročnik bo ocenil pojasnila tako da se bo posvetoval s ponudnikom Ponudbo bo zavrnil le
če predložena dokazila zadostno ne pojasnijo nizke ravni predlagane cene ali stroškov pri
čemer se upoštevajo elementi iz prejšnjega odstavka
Če bo naročnik ugotovil da je ponudba neobičajno nizka ker ni skladna z veljavnimi
obveznostmi iz drugega odstavka 3 člena ZJN-3 jo bo naročnik zavrnil
15 Podatki o lastniški strukturi
Izbrani ponudnik mora v roku osmih dni od prejema naročnikovega poziva posredovati podatke
o
minus svojih ustanoviteljih družbenikih delničarjih komanditistih ali drugih lastnikih in
podatke o lastniških deležih navedenih oseb
16
minus gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona ki ureja gospodarske
družbe šteje da so z njim povezane družbe
16 Veljavnost ponudbe
Ponudba mora veljati do dne 1 4 2020
19 Variantne ponudbe
Variantne ponudbe ne bodo upoštevane
20 Finančna zavarovanja
Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika naročniku predložiti
spodaj zahtevana zavarovanja ki morajo biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv
Uporabljena valuta mora biti enaka valuti javnega naročila
201 Zavarovanje za resnost ponudbe
Ponudnik mora v ponudbi predložiti bianco menico za resnost ponudbe v višini 300000 EUR
ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev Veljavnost finančnega zavarovanja za resnost
ponudbe mora veljati do 1122018 oziroma ne sme poteči pred rokom za predložitev
finančnega zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti okvirnega sporazuma Original menično
izjavo s pooblastilom za izpolnitev za resnost ponudbe in bianco menico mora ponudnik
posredovati naročniku po redni pošti najkasneje do dne in ure (ne glede na način vročitve) ki
je določena kot datum in ura za oddajo ponudb
Naročnik bo unovčil menico za resnost ponudbe
minus če ponudnik ponudbo umakne po poteku roka za predložitev ponudb
minus če ponudnik ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove
ponudbe
- ne izpolni ali zavrne sklenitev okvirnega sporazuma ali
- ne predloži ali zavrne predložitev garancije za dobro izvedbo
obveznosti okvirnega sporazuma (menico)
202 Zavarovanje za dobro izvedbo del
Ponudnik ki mu bo dodeljena izvedba javnega naročila mora naročniku najkasneje pet (5) dni
od sklenitve okvirnega sporazuma predložiti bianco menico za dobro izvedbo del v višini 10
vrednosti okvirnega sporazuma z vključenim DDV ter menično izjavo s pooblastilom za
izpolnitev Rok veljavnosti finančnega zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti okvirnega
sporazuma z veljavnostjo za celoten čas trajanja okvirnega sporazuma podaljšano za
dodatnih 30 dni po izteku okvirnega sporazuma
Naročnik bo unovčil garancijo za dobro izvedbo obveznosti okvirnega sporazuma v primeru
minus da obveznosti po okvirnem sporazumu ne bodo pravočasno in pravilno izvajane
oziroma jih bo izvajalec enostransko prenehal izvajati in
minus prekinitve okvirnega sporazuma po krivdi izvajalca
17
Če ponudnik ne predloži zahtevane garancije za dobro izvedbo posla ali če predloži drugo
vrsto finančnega zavarovanja kot je zahtevano v tej razpisni dokumentaciji se šteje da je
ponudnik umaknil oziroma spremenil ponudbo v času njene veljavnosti navedene v ponudbi
III JAVNO ODPIRANJE PONUDB
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 5 10 2018 in
se bo začelo ob 1030 uri na spletnem naslovu httpsejngovsieJN2
Odpiranje poteka tako da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri ki je določena za javno
odpiranje ponudb prikaže podatke o ponudniku o variantah če so bile zahtevane oziroma
dovoljene ter omogoči dostop do pdf dokumenta ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod
razdelek raquoPredračunlaquo Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut Ponudniki
ki so oddali ponudbe imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku
raquoZapisnik o odpiranju ponudblaquo
IV PREGLED PONUDB
Naročnik bo ponudbe najprej razvrstil po merilih nato pa jih bo preveril z vidika ustreznosti
zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila
Za ponudnika ki bo po merilih najugodnejši bo naročnik preveril ali obstajajo razlogi za
izključitev najugodnejšega ponudnika in ali ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje
V POGAJANJA
Naročnik ne bo izvedel pogajanj
VI OKVIRNI SPORAZUM
Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil okvirni sporazum v skladu z določbami vzorca
okvirnega sporazuma iz OBR-8
Okvirni sporazum je treba podpisati v roku 5 dni od prejema naročnikovega poziva k podpisu
okvirnega sporazuma
VI PRAVNO VARSTVO
Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z
določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS št 4311
in spremembe v nadaljevanju ZPVPJN) po postopku in na način kot ga določa zakon
Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah
postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika razen če zakon ki ureja
oddajo javnih naročil ali ZPVPJN ne določa drugače Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži
aktivno legitimirana oseba kot jo določa 14 člen ZPVPJN
18
Zahtevek za revizijo mora vsebovati
1 ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu vlagatelj) ter kontaktno
osebo
2 ime naročnika
3 oznako javnega naročila
4 predmet javnega naročila
5 očitane kršitve
6 dejstva in dokaze s katerimi se kršitve dokazujejo
7 pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku če vlagatelj
nastopa s pooblaščencem
8 navedbo ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz
evropskih sredstev in iz katerega sklada
Vlagatelj mora v skladu s prvo alinejo prvega odstavka 71 člena ZPVPJN zahtevku za revizijo
priložiti potrdilo o plačilu takse v višini 200000 EUR
Takso je potrebno vplačati na podračun odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za
predrevizijski in revizijski postopek številka 01100-1000358802 ndash izvrševanje proračuna RS
Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje
sklicevanja na številko odobritve 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št objave
javnega naročila oznaka L pa pomeni označbo leta V kolikor je št objave javnega naročila
krajša od šestih znakov se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0)
Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku po pošti priporočeno ali
priporočano s povratnico Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati
ministrstvu pristojnemu za javna naročila
Zahtevek za revizijo ki se nanaša na vsebino objave ali dokumentacijo v zvezi z oddajo
javnega naročila se razen v primeru iz četrtega odstavka 25 člena ZPVPJN vloži v desetih
delovnih dneh od dneva
minus objave obvestila o javnem naročilu ali
minus obvestila o dodatnih informacijah informacijah o nedokončanem postopku ali
popravku če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za
izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno
objavljenega obvestila o naročilu ali
minus prejema povabila k oddaji ponudb
Če naročnik ugotovi da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno
legitimirana oseba iz 14 člena ZPVPJN da vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 15 člena
ZPVPJN ni predložil potrdila o plačilu takse ali da ni bila plačana ustrezna taksa ga najpozneje
v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže
mag Štefan Žvab
župan Občine Šentilj
19
OBR-1
PONUDNIK helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
PONUDBA
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski
sezoni 20182019 in 20192020laquo
Naziv oz popolna firma
ponudnika
Sedež ponudnika
Odgovornae osebae oziroma
zakoniti zastopnik(i) (podpisnik(i)
okvirnega sporazuma)
Kontaktna oseba
Telefon
Telefaks
Elektronski naslov
Številka transakcijskega računa
ponudnika (IBAN) pri banki
Matična številka
Identifikacijska številka za DDV
Pristojni davčni urad
Nastopanje s podizvajalci DA NE
Kraj in datum
Žig in podpis ponudnika
20
OBR-1A
PODIZVAJALEC
PONUDBA
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski
sezoni 20182019 in 20192020laquo
PODATKI O PODIZVAJALCU
Naziv oz popolna firma
ponudnika - podizvajalca
Sedež ponudnika - podizvajalca
Odgovornae osebae oziroma
zakoniti zastopnik(i)
(podpisnik(i) okvirnega
sporazuma)
Kontaktna oseba
Telefon
Telefaks
Elektronski naslov
Številka transakcijskega računa
ponudnika (IBAN)
Matična številka
Identifikacijska številka za DDV
Pristojni davčni urad
Del izvedbe javnega naročila ki ga bo izvedel podizvajalec
Opis dela izvedbe naročila ki ga
bo izvedel podizvajalec
Količina
Kraj izvedbe
Kraj in datum
Žig in podpis podizvajalca
21
OBR-2
PONUDNIK helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
PREDRAČUN ŠT helliphelliphelliphellip
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski
sezoni 20182019 in 20192020laquo
Storitev Enota
Ocenjena
količina
Cena brez
DDV v
EURenoto
Skupaj cena
brez DDV v
EUR
Stopnja
DDV v
Znesek DDV
v EUR
Cena z DDV
v EUR
Dežurstvo Ura 650
Postavitev kolov -
leseni Kom
200
Odstranjevanje
kolov lesenih Kom
200
DELAVCI
Preglednik Ura 200
Voznikstrojnik Ura 1800
VOZILA
Tovorno vozilo 8-
10 t Ura
200
Tovorno vozilo 10-
12 t Ura
300
Pregledniško
vozilo Ura
50
STROJI
Rovokopač Ura 100
Traktor do 90 KM Ura 200
Traktor nad 90 KM Ura 1000
Posipalec za
traktorndash vlečni
(obr ure)
Ura
1000
Snežni plug (obr
ure) Ura
600
Snežni rezkar
(obr ure) Ura
20
22
Veljavnost ponudbe do 1 4 2020
Ponudnik helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
izjavljam da sem seznanjen in se v celoti strinjam z navodili in pogoji ki so navedeni v tej
dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in bom pri izvajanju storitev zimske službe
upošteval reakcijski oz odzivni čas v trajanju največ 30 minut od poziva pooblaščenega
predstavnika naročnika
Kraj in datum Žig in podpis ponudnika
Ponudnik v sistemu e-JN predračun naloži v razdelek raquoPredračunlaquo v pdf datoteki
Posipalec
avtomatski (npr
Igloo-obrure)
Ura
50
Pometalna
naprava za
čiščenje ceste
(obrure)
Ura
100
MATERIAL
Snežni koli 2 m
leseni kom
200
Agregat za
posipanje (2-4
mm) s
transportom do
vzdrževalne enote
m3
300
Agregat za
posipanje (8-16
mm) s
transportom do
vzdrževalne enote
m3
60
NaCl garnulacije
0-4 (0-2) mm za
odprta skladišča s
transportom do
vzdrževalne enote
t
170
NaCl garnulacije
0-4 (0-2) mm v
vrečah 25 kg s
transportom do
sedeža naročnika
t
3
SKUPAJ
23
OBR-2A
PISNO SOGLASJE PONUDNIKA
za odpravo računskih napak v skladu s 7 odstavkom 89 člena ZJN-3
Ponudnik helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
s podpisom te izjave dajem naročniku soglasje da popravi računske napake ki jih odkrije pri
pregledu in ocenjevanju ponudb Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta
spreminjati Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi da je prišlo do računske napake
zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika lahko naročnik
popravi računsko napako tako da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin ki jih
ponudi ponudnik izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije
Naročnik lahko napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno
Kraj in datum
Žig in podpis ponudnika
24
OBR-3
PONUDNIK helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
REFERENCE - SEZNAM NAJVAŽNEJŠIH STORITEV ZIMSKE SLUŽBE V ZADNJIH
TREH LETIH PRED ODDAJO PONUDBE
Navodilo za izpolnjevanje OBR- 3
1 Ponudniki izpolnijo obrazec z izvedbo zimske službe na občinskih cestah v dolžini
minimalno 50 km za posamezno referenco
2 Ponudniki z žigom in podpisom jamčijo da so navedeni podatki (reference) točne in resnični
V primeru da bo naročnik ugotovil da je ponudnik navajal neresnične in zavajajoče podatke
(reference) bo brez predhodnega obvestila ponudnika predlagal za vpis v javni seznam
ponudnikov z negativnimi referencami V primeru če naročnik tega javnega naročila
NAROČNIK
(naziv naslov odgovorna
oseba naročnika telefon)
Izvedbe zimske
službe (dolžina
cest v km)
Vrednost del
v EUR z DDV Leto
izvedbe
25
ugotovi da določene navedene reference referenčni naročnik preteklega javnega naročila ne
priznava bo takšna referenca izločena
3 Ponudnik na tem obrazcu navede najmanj štiri (4) reference različnega naročnika
4 Naročnik bo ponudniku priznal le reference za izvajanja zimske službe na občinskih cestah
Naročnik nebo priznal reference zimske službe državnih cest
5 Naročnik bo ponudniku priznal le reference zaključene od vključno leta 2015 naprej
Kraj in datum
Žig in podpis ponudnika
Opomba V primeru da bo naročnik podvomil v resničnost navedb bo ustreznost in resničnost
referenc preveril
26
OBR-3A
POTRDILO NAROČNIKA
(priloga k OBR-3)
Naročnikhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Vrsta storitev helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Potrjujemo da je izvajalec
od helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip do helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (navesti datum)
za nas izvajal storitve zimske službe občinskih cest po pogodbi šthelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip z
dnehelliphelliphelliphelliphelliphellip v dolžini helliphelliphelliphellip km in sicer kot
glavni izvajalec podizvajalec
(ustrezno obkrožiti)
Storitve je opravljal pravočasno in kvalitetno
Odgovorna oseba naročnika pri katerem se lahko dobijo dodatne informacije
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip tel št helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip e-
naslov helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
To potrdilo je izdano na prošnjo ponudnika za prilogo ponudbi kot priporočilo za priznanje
referenc
Kraj in datum
Žig in podpis naročnika
Navodilo za izpolnjevanje OBR-3A
1 Po potrebi naj ponudnik obrazec kopira
2 OBR-3A raquopotrdilo naročnikalaquo
27
OBR-4
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV
S podpisom te izjave ponudnik
______________________________________________________________ izjavljamo da
izpolnjujemo vse pogoje v skladu z zakonom in razpisno dokumentacijo na javni razpis
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski
sezoni 20182019 in 20192020laquo in sicer izjavljamo
Da bomo ves čas izvajanja pogodbe nemoteno zagotavljati dobavo posipnega materiala
potrebnega za izvajanje zimskega vzdrževanja javnih poti in javnih površin
Da bomo upoštevali dogovorjen reakcijski čas največ 30 minut
Da bo ponudnik imel dežurno in pregledniško službo
Da je oddaljenost vseh tehničnih kapacitet je največ 30 km od sedeža naročnika
Da so vsa vozila s katerimi se pluži in posipava opremljena z GPS napravo ter ponudnik
razpolaga s programsko opremo da lahko naročniku dokazuje opravljanje del in število ur
Da razpolagamo z ustreznim kadrom in tehnični opremo za izvedbo predmeta javnega
naročila ki je zahtevana in je navedena na posebnih obrazcih
Da bomo dela izvedli v skladu pravili stroke in navodili naročnika
Da bomo pri izvedbi javnega naročila upošteval obveznosti ki izhajajo iz predpisov o varstvu
zaposlenih in ureditvi delovnih pogojev
Da imamo zavarovano odgovornost za predmet javnega naročila skladno s Navodili
ponudnikom iz razpisne dokumentacije
Da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila
Ta izjava je sestavni del ponudbe s katero se prijavljamo na predmetno javno naročilo
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo da so zgoraj navedeni podatki točni in
resnični
Naročnik si pridružuje pravico da lahko skladno s 77 členom ZJN-3 pred izdajo odločitve o
oddaji javnega naročila o izvedbi javnega naročila preveril izpolnjevanje vseh pogojev katerih
izpolnjevanje ponudnik s podpisom te izjave izkazuje v kolikor bo naročnik podvomil v
resničnost izjave Ponudnik se zavezuje da bo na poziv naročnika predložil zahtevana
dokazila
Kraj in datum (žig) Podpis odgovorne osebe ponudnika
28
OBR-5
SEZNAM TEHNIČNIH KAPACITET
Za izvedbo predmeta javnega naročila raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih
površinah v občini Šentilj za zimski sezoni 20182019 in 20192020laquo razpolagamo najmanj
s sledečo opremo
Zap
št
Tehnična kapaciteta oprema (znamka
model naslov ipdhellip)
Datum
nazadnje
opravljenega
tehničnega
pregleda letnik
izdelave
Podlaga za
razpolaganje
(lastništvo najem
ipd)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
29
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Po potrebi se obrazec kopira
Naročnik si pridružuje pravico da bo skladno s 77 členom ZJN-3 pred izdajo odločitve o oddaji
javnega naročila o izvedbi javnega naročila preveril izpolnjevanje vseh pogojev katerih
izpolnjevanje ponudnik s podpisom te izjave izkazuje v kolikor bo podvomil v resničnost
Ponudnik se zavezuje da bo na podlagi naročnikovega poziva predložil zahtevana dokazila
Kraj in datum Žig in podpis ponudnika
30
OBR-6
SEZNAM KADRA PONUDNIKA
Pri izvedbi predmeta javnega naročila raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih
površinah v občini Šentilj za zimski sezoni 20182019 in 20192020laquo bo sodeloval
naslednji kader
Zap
št
Ime in priimek
delavca
Izobrazba strokovni
izpiti
Razmerje do
ponudnika
(zaposlen
pogodbenihellip)
Delo v okviru
predmeta javnega
naročila
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Po potrebi se obrazec kopira
Kraj in datum Žig in podpis ponudnika
31
OBR-7
POTRDILO O OGLEDU LOKACIJE
Pooblaščena oseba ponudnika ______________________________________________
(naziv ponudnika) ______________________________ (ime in priimek) se je udeležila
organiziranega obveznega ogleda cest za potrebe izdelave ponudbe za javno naročilo
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski sezoni
20182019 in 20192020laquo z oznako _____________________ dne _____________ ob
_____uri
Izpolni naročnik po opravljenem ogledu
Podpis predstavnika
naročnika
Žig naročnika Kraj in datum
Izpolni ponudnik in obvezno priloži k ponudbeni dokumentaciji
Podpis ponudnika Žig ponudnika Kraj in datum
32
OBR-8
OBČINA ŠENTILJ Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v Slov goricah matična številka
5884209000 davčna številka SI 38253283 ki jo zastopa župan mag Štefan Žvab (v
nadaljevanju naročnik)
in
(naziv in naslov izvajalca)
matična številka davčna številka ki ga
zastopa (v nadaljevanju izvajalec)
se dogovorita in skleneta naslednji
OKVIRNI SPORAZUM
za izvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za
zimski sezoni 20182019 in 20192020
UVODNE DOLOČBE
1 člen
Naročnik in izvajalec ugotavljata da
minus je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila
za objavljen na Portalu javnih
naročil pod št objave z dne v skladu
s členom Zakona o javnem (Uradni list RS št 912015 v nadaljevanju ZJN-
3) z namenom sklenitve okvirnega sporazuma v skladu s točko b) sedmega odstavka
48 člena ZJN-3
minus je naročnik na podlagi javnega naročila iz prve alineje in prejetih ponudb z Odločitvijo
o oddaji javnega naročila številka z dne izbral
enega ponudnika
minus da je izvajalec strokovno in tehnično sposoben izvesti naročilo po tem sporazumu
2 člen
S tem sporazumom se naročnik in izvajalec dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvajanja
javnega naročila iz prejšnjega člena
PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA
3 člen
(1) Predmet javnega naročila je kot je
razvidno iz seznama javnih poti in javnih površin ki so sestavni del tega sporazuma Stranki
tega okvirnega sporazuma ugotavljata da naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej
določiti potreb po storitvah ki so predmet tega okvirnega sporazuma in bo storitve časovno in
količinsko naročal glede na dejanske potrebe po cenah ki bodo podane v ponudbi
33
(2) Izvajalec se zavezuje za naročnika opravil storitve ki so predmet naročila naročnik pa mu
bo za to plačal dogovorjeno ceno
(3) Naročnikove zahteve ter specifikacije se lahko v soglasju z izvajalcem med samim
trajanjem okvirnega sporazuma tudi spremenijo dopolnijo ali razširijo pri čemer pa izvajalec
v nobenem primeru ni upravičen do povračila kakršnih koli stroškov ki bi jih spremenjene
zahteve morebiti povzročile
(4) Ponudba in dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila katere del so tudi tehnične
specifikacije naročila sta sestavni del tega sporazuma
4 člen
Ta sporazum se sklepa za obdobje od predvidoma 1112018 oziroma od podpisa okvirnega
sporazuma do 3042020
PLAČILNI POGOJI
5 člen
(1) Opravljena dela po tem sporazumu bo izvajalec obračunal po dejansko izvršenih količinah
dokumentiranih v dnevniku evidenci tahografskih zapisov oziroma GPS podatkih potrjenih s
strani pooblaščenega predstavnika naročnika
(2) Storitev je uspešno opravljena ko naročnik potrdi pisno poročilo o opravljenih storitvah ki
ga pripravi izvajalec po vsakem opravljenem naročilu Obračunavanje del bo izvajalec opravil
z izstavitvijo mesečnega računa po opravljenem delu Pri izstavitvi mesečnega računa se mora
izvajalec sklicevati na številko pogodbe
Izvajalec izstavi s strani pooblaščenega predstavnika naročnika predhodno potrjen račun za
dela opravljena v preteklem mesecu Na računu mora biti prikazan tudi skupni znesek
opravljenih del Naročnik bo v roku 15 dni račun potrdil ali mu ugovarjal Za grajanji del mora
izvajalec izstaviti dobropis
6 člen
(1) Naročnik bo izvajalcu izstavljen račun ki ga bo predhodno potrdil naročnikov skrbnik te
pogodbe plačal v roku 30 dni od uradnega datuma prejema računa na transakcijski račun
izvajalca številka SI56 odprt
pri
Na podlagi 32 Člena ZIPRS 1819 (Uradni list RS št 712017 132018 - ZJF-H) je plačilni rok
lahko krajši od 30 dni v kolikor dobavitelj s tem zagotovi nižjo pogodbeno vrednost
(2) Če je zadnji dan za plačilo dela prost dan se šteje da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji
delovni dan
V primeru nastopa s podizvajalcem ki zahteva neposredno plačilo se bo dodal še naslednji
odstavek
(3) Izvajalec pooblašča naročnika da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani
izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu Podizvajalec soglaša da naročnik namesto
34
izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca na transakcijski račun podizvajalca
številka SI56 odprt
pri
Izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca ki ga je predhodno
potrdil
Neposredna plačila podizvajalcem bodo izvršena v roku iz prvega odstavka tega člena
7 člen
Če naročnik zamudi s plačilom je izvajalec upravičen zahtevati zakonite zamudne obresti od
dneva zapadlosti računa v plačilo do dneva plačila
ČAS IZVAJANJA STORITEV
8 člen
(1) Zimska služba se bo predvidoma izvajala od novembra tekočega leta do marca prihodnje
leto Predvideno obdobje izvajanja zimske službe pa se bo tekom izvajanja okvirnega
sporazuma prilagajalo dejanskim vremenskim pogojem kar pomeni da predvideni pričetek in
konec izvajanja zimske službe nista fiksna
(2) Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s tem sporazumom prevzetih del takoj po
podpisu sporazuma
(3) Izvajalec se obvezuje da bo dela opravljal po dinamiki in navodilih naročnika oziroma
skladno z možnostjo zagotavljanja proračunskih sredstev Obseg in dinamika izvajanja del se
po odločitvi naročnika prilagaja razpoložljivim finančnim sredstvom in vremenskim razmeram
Zaradi spremenjenih vremenskih razmer lahko pogodbeni stranki v soglasju s pooblaščenim
predstavnikom naročnika določita trajanje zimske službe drugače
Začetek izvajanja vsakokratnega pluženja in posipavanja cest se uskladi s pooblaščenim
predstavnikom naročnika oz drugimi predstavniki imenovanimi s strani naročnika
OBVEZE NAROČNIKA IN IZVAJALCA
9 člen
Naročnik se obvezuje da bo
minus dal izvajalcu na razpolago vse potrebne informacije podatke in dokumente s katerimi
razpolaga in so vezani na izvedbo storitev po tem okvirnem sporazumu
minus sodeloval s pooblaščenim predstavnikom izvajalca
minus obveščal izvajalca ter koordiniral delo
minus plačeval naročene storitve v dogovorjenih rokih
10 člen
Izvajalec izjavlja da se je seznanil s predmetom tega okvirnega sporazuma pred oddajo
ponudbe in pred podpisom tega okvirnega sporazuma in se obvezuje da bo
35
minus izvajal storitve v skladu z vsemi veljavnimi predpisi Republike Slovenije in Evropske
unije ki urejajo predmet tega sporazuma ter načeli stroke in v skladu z zahtevami
naročnika
minus izvajal storitve po tem sporazumu strokovno brezhibno in kvalitetno ter v skladu z
dobrimi poslovnimi običaji
minus zagotavljal najvišjo kakovost storitev ne glede na čas in kraj izvajanja
minus pravočasno opozoril naročnika na vse nejasnosti iz vsebine oziroma obsega
obveznosti iz sporazuma
minus svoje naloge opravil brezhibno kvalitetno in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka
upoštevajoč predpise s tega področja
minus izvajal storitve po tem okvirnem sporazumu po pravilih stroke v skladu z navodili
naročnika in v dogovorjenih rokih
minus izvajal tudi izven normalnega delovnega časa ne da bi za to zahteval posebna denarna
nadomestila V kolikor bodo vremenske razmere terjale vključitev dodatnega kadra ga
bo izvajalec vključil v izvajanje zimske službe
minus se zavezuje da je seznanjen s predvidenim obsegom del kjer se bodo storitve izvajale
in se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za
delo nepopolnega inali neustreznega popisa območij ter se zavezuje da bo tovrstne
pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške ne da bi zaradi tega trpel čas in
kakovost storitev zimske službe
minus začetek izvajanja vsakokratnega pluženja in posipavanja cest se uskladi s
pooblaščenim predstavnikom naročnika oz drugimi predstavniki imenovanimi s strani
naročnika
minus da bo vodil dnevnik in evidenco tahografskih zapisov s potnimi nalogi za vse delovne
stroje ki to omogočajo in za vsa dela ki so se izvajala v skladu s tem sporazumom
prevzetimi deli ali na zahtevo naročnika namestil prenosne GPS naprave za
spremljanje vozil zimske službe z določitvijo statusa pluženja ali posipanja
minus da bo zagotavljal ustrezne tehnične zmogljivosti glede na obseg del ter bo dela izvajal
z ustrezno opremo glede na specifiko posamezne ceste
minus da bo naročniku predložil izvedbeni program zimske službe
minus da bodo dela izvajali strokovno usposobljeni delavci in da bo zagotovil strokovno
vodstvo izvajanja del ter lastno kontrolo
minus da bo v primeru poškodbe javnih cest pri opravljanju del iz tega sporazuma ki so
nastala po krivdi izvajalca le-te odpravil na svoje stroške v najkrajšem možnem času
minus omogočal ustrezen nadzor naročniku
11 člen
Če naročnik naroči storitev za katero izvajalec meni da bi bili kršeni predpisi ali povzročena
nesorazmerna škoda naročniku ali tretjemu lahko izvedbo odkloni ne da bi kršil določila
sporazuma vendar mora razlog za odklonitev dokazati oziroma izkazati obstoj in predstaviti
dejstva ki utemeljujejo odklonitev Če naročilo ne omogoča strokovno optimalne izvedbe
storitve ali pa zahteva rešitve ki niso v skladu s pravili stroke mora izvajalec naročnika na to
dejstvo opozoriti in mu svetovati primernejšo izvedbo vendar mora nalogo izpolniti kot mu je
bilo naročeno če naročnik pri tem vztraja
POOBLAŠČENE OSEBE
36
12 člen
(1) S strani naročnika je skrbnik tega okvirnega
sporazuma
(2) S strani izvajalca je skrbnik okvirnega
sporazuma ki je tudi odgovoren za izvedbo
storitev po tem okvirnem sporazumu
POGODBENA CENA
13 člen
(1) Vrednost posamezne storitve je razvidna iz predračuna ki je sestavni del tega sporazuma
V navedeni pogodbeni vrednosti so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del predvidenih
v popisu del vključno z vrednostjo vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih
del stroški za izdelavo zahtevane dokumentacije obratovalnimi stroški stroški za označitev
del v skladu z veljavnimi predpisi varnosti pri delu in vsi drugi stroški davki in morebitni popusti
tako da naročnika ne bremenijo kakršnikoli drugi stroški povezani s predmetom javnega
naročila V pogodbeno vrednost so tako vključeni vsi stroški dobave priprave in uporabe
potrebnega materiala z vsemi prenosi in transporti stroški deponije odvoza in morebitni drugi
stroški ki bi nastali v zvezi z deli ki so predmet sporazuma
Cene na enoto kot so razvidne iz predračuna so fiksne za prvo leto trajanja okvirnega
sporazuma nato pa se valorizirajo skladno s Pravilnikom o načinu valorizacije denarnih
obveznosti ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list
RS št 104) V primeru da indeks cen življenjskih potrebščin kumulativno preseže 4 (štiri
odstotke) vrednosti šteto od preteka enega leta od dneva sklenitve okvirnega sporazuma se
cene iz ponudbenega predračuna lahko uskladijo za največ 80 (osemdeset odstotkov)
povišanja indeksa cen življenjskih potrebščin
(2) Stranki sporazuma sta soglasni da so vsi stroški izvajalca vključeni v ceno Cena iz prvega
odstavka tega člena vsebuje vse dajatve stroške in davke razen DDV
JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI IZVAJALCA
14 člen
(1) Izvajalec mora najkasneje v 5-ih dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani
naročnika kot pogoj za veljavnost pogodbe naročniku izročiti bianco menico za dobro izvedbo
obveznosti iz okvirnega sporazuma v višini 10 od okvirne vrednosti sporazuma iz
predračuna (z DDV) v vrednosti EUR z menično izjavo s pooblastilom za
izpolnitev z veljavnostjo 30 dni po datumu poteka roka za izvedbo obveznosti po tej pogodbi
Naročnik po predhodnem obvestilu lahko unovči menico pod naslednjimi pogoji
bull če izvajalec del ne bo opravljal v skladu z zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo
javnega naročila
bull če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi kršitev ali zamude na strani izvajalca
bull če se na zahtevo naročnika v primernem roku ki ga določi naročnik pomanjkljivosti
ne odpravijo
37
bull če bo izvajalec kršil določbe veljavne zakonodaje v zvezi z varovanjem poslovnih
skrivnosti in zaupnosti podatkov
(2) Predložitev zavarovanja dobre izvedbe posla je pogoj za veljavnost te pogodbe
VIŠJA SILA
15 člen
(1) Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki ki nastopijo
neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob
sklepanju okvirnega sporazuma ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti
(2) Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v treh delovnih dneh po
nastanku le-te
(3) Nobena od strank sporazuma ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih
obveznosti iz razlogov ki so izven njenega nadzora
POSLOVNA SKRIVNOST
16 člen
(1) Stranki sporazuma soglašata da vsi podatki do katerih bi prišli z izvedbo tega okvirnega
sporazuma predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta da bosta vse podatke skrbno
varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvedbo tega okvirnega sporazuma
(2) Izvajalec se zavezuje da brez izrecne pisne naročnikove privolitve ne bo objavljal ali se
okoriščal z naročnikovimi poslovnimi skrivnostmi ali zaupnimi informacijami do katerih je imel
kot izvajalec dostop v času veljavnosti tega sporazuma ali po tem če so ta gradiva označena
z oznako interno oziroma zaupno
(3) Stranki sporazuma se zavezujeta da bosta na zahtevo nasprotne stranke vrnili vse
dokumente in njihove kopije pridobljene v okviru medsebojnega sodelovanja ki vsebujejo
podatke ki predstavljajo poslovno skrivnost
(4) Naročnik lahko od izvajalca zahteva polno odškodnino za vso škodo ki jo utrpi in ki izvira
iz objave ali okoriščanja z naročnikovimi poslovnimi skrivnostmi ali zaupnimi informacijami
POGODBENA KAZEN
17 člen
(1) V primeru da izvajalec zamuja z izvedbo storitev iz razlogov ki niso na strani naročnika
ter ne gre za opravičeno zamudo je dolžan plačati pogodbeno kazen v višini od
vrednosti sporazuma za vsak dan zamude vendar največ vrednosti sporazuma
(2) Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu pogodbene cene Stranki sporazuma soglašata
da naročnik ni dolžan sporočiti izvajalcu da si pridržuje pravico do pogodbene kazni če je
izvajalec zamujal z izvedbo storitev
(3) V primeru da zamuda ali napake pri izvedbi onemogočajo namen posla lahko naročnik
odstopi od okvirnega sporazuma in zahteva odškodnino
38
ODSTOP OD SPORAZUMA
18 člen
(1) Katerakoli od strank sporazuma lahko zaradi kršitev obveznosti s strani nasprotne stranke
če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu odstopi od okvirnega sporazuma brez
odpovednega roka V primeru odstopa sta stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz
tega sporazuma in nastalo škodo
(2) V vsakem primeru lahko vsaka od strank odstopi od okvirnega sporazuma s tem da glede
na razlog odstopa izbere za nasprotno stran primeren čas ter poravna vse stroške ki jih s tem
povzroči Vsaka stranka lahko prekine okvirni sporazum brez da bi navajala razloge s
trimesečnim odpovednim rokom
19 člen
Okvirni sporazum preneha veljati če je naročnik seznanjen da je pristojni državni organ ali
sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne okoljske ali socialne zakonodaje
s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
20 člen
Pogodbeni stranki se zavezujeta da
- ne bosta kršili dolžnostnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem
ali zasebnem sektorju ki ga določajo s strani države sprejeti zakonski in
podzakonski predpisi ter zapisani kodeksi ravnanja v poklicnih ali poslovnih
združenjih
- ne bosta dali oziroma obljubili kakršnegakoli darila ali plačila v denarju ali v kakem
drugem dragocenem predmetu posredno ali neposredno kateremu funkcionarju
uslužbencu ali drugemu zaposlenemu pri naročniku ali drugem državnem organu
(službi oddelku agenciji) oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične
stranke z namenom podkupovanja da bi tako napeljeval takega funkcionarja
uslužbenca ali drugega zaposlenega stranko ali kandidata k zlorabi svojega
položaja ali k vplivanju na zakon ali odločitev naročnika ali drugega pristojnega
organa tako da bi s tem pridobila obdržala ali usmerila posle k naročnikovemu
sopogodbeniku ali njegovemu izpolnitvenemu pomočniku zastopniku distributerju
ali drugi povezani pravni ali fizični osebi
- ne bosta omejevali oziroma vplivali na poslovanje izvajalca ali naročnika pri
poslovanju po predpisih o javnem naročanju
- ne bosta sklenili pogodbe pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene
stranke predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja
obljubi ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali sklenitev
posla pod ugodnejšimi pogoji ali za drugo ravnanje ali opustitev s katerim je organu
ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev
nedovoljene koristi predstavniku organa posredniku organa ali organizacije iz
javnega sektorja drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku zastopniku
posredniku
39
V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule je že veljavno sklenjena pogodba nična
Pogodba ki je veljavno sklenjena pod odložilnim ali razveznim pogojem ki v primeru
ugotovitve kršitve ali poskusa kršitve protikorupcijske klavzule še ni nastopil se šteje da ni
bila sklenjena
Na ničnost pogodbe se lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba in se ugotavlja pred stvarno
in krajevno pristojnim sodiščem v Republiki Sloveniji
REŠEVANJE SPOROV
21 člen
(1) Morebitne spore ki bi nastali v zvezi z izvajanjem tega sporazuma bosta pogodbeni stranki
skušali rešiti sporazumno
(2) Če spornega vprašanja ne bi mogli rešiti sporazumno lahko vsaka pogodbena stranka
sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v
KONČNE DOLOČBE
22 člen
(1) Okvirni sporazum je sklenjen z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank in velja
za čas veljavnosti kot je opredeljeno v okvirnem sporazumu
(2) Okvirni sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom ki ga sprejmeta in
podpišeta obe pogodbeni stranki Če katerakoli od določb sporazuma je ali postane
neveljavna to ne vpliva na ostale določbe sporazuma Neveljavna določba se nadomesti z
veljavno ki mora čimbolj ustrezati namenu ki ga je želela doseči neveljavna določba
(3) Okvirni sporazum je sklenjen z odložnim pogojem
- Izvajalec mora za izpolnitev pogoja predložiti v roku 5 (petih) dni po prejemu
sklenjene pogodbe garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (menico)
- Če izvajalec ne bo izpolnil zahtevanih obveznosti iz prvega odstavka tega člena te
pogodbe se šteje da pogodba ni bila sklenjena naročnik pa bo unovčil Garancijo za
resnost ponudbe (menico)
Ob izpolnitvi pogojev iz prve in druge točke pa pogodba učinkuje od dneva sklenitve pogodbe
Kot datum sklenitve pogodbe se šteje datum zadnjega podpisa pogodbenih strank
23 člen
Za urejanje razmerij ki niso izrecno določena s tem okvirnim sporazumom se uporabljajo
določila zakona ki ureja obligacijska razmerja in drugih veljavnih predpisov ki urejajo z
okvirnim sporazumom opredeljena medsebojna razmerja
24 člen
Okvirni sporazum je sestavljen v štirih (4) enakovrednih izvodih od katerih prejme vsaka
pogodbena stranka po dva (2) izvoda
Datum Datum
40
Naročnik Izvajalec
Občina Šentilj
mag Štefan Žvab župan
41
OBR-9
STANDARDNI OBRAZEC ZA ENOTNI EVROPSKI DOKUMENT V ZVEZI Z ODDAJO
JAVNEGA NAROČILA
Obrazec dobite na spletni strani naročnika wwwsentiljsi in ga izpolnite na Portalu javnih
naročil na povezavi httpwwwenarocanjesi_ESPD
Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte ki v
kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik sodelujoči ponudniki v primeru skupne
ponudbe gospodarski subjekti na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci)
Priporočila za izpolnjevanje ESPD obrazca Obrazec ESPD ki je objavljen pri tem javnem
naročilu na spletni strani wwwsentiljsi si naložite in shranite na svoj računalnik (v takšni obliki
kot je objavljen - xml) Nato odprite Portal javnih naročil zavihek ESPD (povezava
httpwwwenarocanjesi_ESPD) kjer pri vprašanju raquoKdo stelaquo izberete možnost raquoSem
gospodarski subjektlaquo Pri naslednjem koraku pripnete shranjeno datoteko xml ESPD ki ste si
jo pred tem naložili in shranili v vaš računalnik Potem nadaljujete z izpolnjevanjem obrazca
Ponudnik ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo naloži svoj ESPD v razdelek raquoESPD ndash
ponudniklaquo ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek raquoESPD ndash ostali sodelujočilaquo
Ponudnik ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo naloži nepodpisan ESPD v xml obliki in bo
podpisan hkrati s podpisom ponudbe
Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek raquoESPD ndash ostali sodelujočilaquo priloži podpisane ESPD
v pdf obliki ali v elektronski obliki podpisan xml
42
OBR-10
MENIČNA IZJAVA1
S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV ZA RESNOST PONUDBE
Ponudnik helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Zakoniti zastopnik oz pooblaščenec ponudnika helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
nepreklicno izjavljam da pooblaščam naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212
Šentilj v Slov goricah da lahko podpisano bianco menico ki je bila izročena kot
zavarovanje za resnost ponudbe za javno naročilo raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh
in javnih površinah v občini Šentilj za zimsko sezono 20182019 in 20192020laquo
objavljeno na Portalu JN pod št objave z dne skladno
z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbe za predmetno javno
naročilo brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek v višini
300000 EUR
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati
ko dospe v gotovini To pooblastilo preneha veljati z dnem 1 12 2018 oziroma z dnem
predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih del predmetnega naročila
Menični znesek se nakaže na račun naročnika št SI56 0131 8010 0009 155 odprt pri
UJP Ponudnik izjavlja da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje Menica
naj se izpolni s klavzulo raquoBREZ PROTESTAlaquo
Ponudnik hkrati POOBLAŠČAM naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
slov goricah da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take
menice
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz
naslednjih mojih računov
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
V primeru odprtja dodatnega računa ki ni zgoraj naveden izrecno dovoljujem izplačilo menice
in pooblaščam banko pri kateri je takšen račun odprt da izvede plačilo
Kraj in datum Podpis odgovorne osebe
Priloga bianco menica
1 Original menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev za resnost ponudbe in bianco menico mora ponudnik posredovati naročniku
po redni pošti najkasneje do dne in ure (ne glede na način vročitve) ki je določena kot datum in ura za oddajo ponudb
43
OBR-11
MENIČNA IZJAVA
S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV ZA DOBRO IZVEDBO DEL
Izvajalec helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Zakoniti zastopnik oz pooblaščenec izvajalca helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
nepreklicno izjavljam da pooblaščam naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212
Šentilj v Slov goricah da lahko podpisano bianco menico ki je bila izročena kot zavarovanje
za dobro izvedbo del po okviren sporazumu šthelliphelliphelliphelliphellip z dnehelliphelliphellipza javno naročilo
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip objavljeno na Portalu JN pod št objave z
dne skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in
ponudbe za predmetno javno naročilo brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih
delih za znesek v višini helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip EUR
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati
ko dospe v gotovini To pooblastilo preneha veljati 30 dan po roku za izpolnitev ponudnikovih
pogodbenih obveznosti
Menični znesek se nakaže na račun naročnika št SI56 0131 8010 0009 155 odprt pri
UJP Izvajalec izjavlja da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje Menica
naj se izpolni s klavzulo raquoBREZ PROTESTAlaquo
Izvajalec hkrati POOBLAŠČAM naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
Slov goricah da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take
menice
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz
naslednjih mojih računov
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
V primeru odprtja dodatnega računa ki ni zgoraj naveden izrecno dovoljujem izplačilo menice
in pooblaščam banko pri kateri je takšen račun odprt da izvede plačilo
Kraj in datum
Podpis odgovorne osebe
16
minus gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona ki ureja gospodarske
družbe šteje da so z njim povezane družbe
16 Veljavnost ponudbe
Ponudba mora veljati do dne 1 4 2020
19 Variantne ponudbe
Variantne ponudbe ne bodo upoštevane
20 Finančna zavarovanja
Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika naročniku predložiti
spodaj zahtevana zavarovanja ki morajo biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv
Uporabljena valuta mora biti enaka valuti javnega naročila
201 Zavarovanje za resnost ponudbe
Ponudnik mora v ponudbi predložiti bianco menico za resnost ponudbe v višini 300000 EUR
ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev Veljavnost finančnega zavarovanja za resnost
ponudbe mora veljati do 1122018 oziroma ne sme poteči pred rokom za predložitev
finančnega zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti okvirnega sporazuma Original menično
izjavo s pooblastilom za izpolnitev za resnost ponudbe in bianco menico mora ponudnik
posredovati naročniku po redni pošti najkasneje do dne in ure (ne glede na način vročitve) ki
je določena kot datum in ura za oddajo ponudb
Naročnik bo unovčil menico za resnost ponudbe
minus če ponudnik ponudbo umakne po poteku roka za predložitev ponudb
minus če ponudnik ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove
ponudbe
- ne izpolni ali zavrne sklenitev okvirnega sporazuma ali
- ne predloži ali zavrne predložitev garancije za dobro izvedbo
obveznosti okvirnega sporazuma (menico)
202 Zavarovanje za dobro izvedbo del
Ponudnik ki mu bo dodeljena izvedba javnega naročila mora naročniku najkasneje pet (5) dni
od sklenitve okvirnega sporazuma predložiti bianco menico za dobro izvedbo del v višini 10
vrednosti okvirnega sporazuma z vključenim DDV ter menično izjavo s pooblastilom za
izpolnitev Rok veljavnosti finančnega zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti okvirnega
sporazuma z veljavnostjo za celoten čas trajanja okvirnega sporazuma podaljšano za
dodatnih 30 dni po izteku okvirnega sporazuma
Naročnik bo unovčil garancijo za dobro izvedbo obveznosti okvirnega sporazuma v primeru
minus da obveznosti po okvirnem sporazumu ne bodo pravočasno in pravilno izvajane
oziroma jih bo izvajalec enostransko prenehal izvajati in
minus prekinitve okvirnega sporazuma po krivdi izvajalca
17
Če ponudnik ne predloži zahtevane garancije za dobro izvedbo posla ali če predloži drugo
vrsto finančnega zavarovanja kot je zahtevano v tej razpisni dokumentaciji se šteje da je
ponudnik umaknil oziroma spremenil ponudbo v času njene veljavnosti navedene v ponudbi
III JAVNO ODPIRANJE PONUDB
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 5 10 2018 in
se bo začelo ob 1030 uri na spletnem naslovu httpsejngovsieJN2
Odpiranje poteka tako da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri ki je določena za javno
odpiranje ponudb prikaže podatke o ponudniku o variantah če so bile zahtevane oziroma
dovoljene ter omogoči dostop do pdf dokumenta ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod
razdelek raquoPredračunlaquo Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut Ponudniki
ki so oddali ponudbe imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku
raquoZapisnik o odpiranju ponudblaquo
IV PREGLED PONUDB
Naročnik bo ponudbe najprej razvrstil po merilih nato pa jih bo preveril z vidika ustreznosti
zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila
Za ponudnika ki bo po merilih najugodnejši bo naročnik preveril ali obstajajo razlogi za
izključitev najugodnejšega ponudnika in ali ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje
V POGAJANJA
Naročnik ne bo izvedel pogajanj
VI OKVIRNI SPORAZUM
Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil okvirni sporazum v skladu z določbami vzorca
okvirnega sporazuma iz OBR-8
Okvirni sporazum je treba podpisati v roku 5 dni od prejema naročnikovega poziva k podpisu
okvirnega sporazuma
VI PRAVNO VARSTVO
Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z
določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS št 4311
in spremembe v nadaljevanju ZPVPJN) po postopku in na način kot ga določa zakon
Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah
postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika razen če zakon ki ureja
oddajo javnih naročil ali ZPVPJN ne določa drugače Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži
aktivno legitimirana oseba kot jo določa 14 člen ZPVPJN
18
Zahtevek za revizijo mora vsebovati
1 ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu vlagatelj) ter kontaktno
osebo
2 ime naročnika
3 oznako javnega naročila
4 predmet javnega naročila
5 očitane kršitve
6 dejstva in dokaze s katerimi se kršitve dokazujejo
7 pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku če vlagatelj
nastopa s pooblaščencem
8 navedbo ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz
evropskih sredstev in iz katerega sklada
Vlagatelj mora v skladu s prvo alinejo prvega odstavka 71 člena ZPVPJN zahtevku za revizijo
priložiti potrdilo o plačilu takse v višini 200000 EUR
Takso je potrebno vplačati na podračun odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za
predrevizijski in revizijski postopek številka 01100-1000358802 ndash izvrševanje proračuna RS
Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje
sklicevanja na številko odobritve 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št objave
javnega naročila oznaka L pa pomeni označbo leta V kolikor je št objave javnega naročila
krajša od šestih znakov se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0)
Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku po pošti priporočeno ali
priporočano s povratnico Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati
ministrstvu pristojnemu za javna naročila
Zahtevek za revizijo ki se nanaša na vsebino objave ali dokumentacijo v zvezi z oddajo
javnega naročila se razen v primeru iz četrtega odstavka 25 člena ZPVPJN vloži v desetih
delovnih dneh od dneva
minus objave obvestila o javnem naročilu ali
minus obvestila o dodatnih informacijah informacijah o nedokončanem postopku ali
popravku če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za
izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno
objavljenega obvestila o naročilu ali
minus prejema povabila k oddaji ponudb
Če naročnik ugotovi da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno
legitimirana oseba iz 14 člena ZPVPJN da vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 15 člena
ZPVPJN ni predložil potrdila o plačilu takse ali da ni bila plačana ustrezna taksa ga najpozneje
v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže
mag Štefan Žvab
župan Občine Šentilj
19
OBR-1
PONUDNIK helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
PONUDBA
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski
sezoni 20182019 in 20192020laquo
Naziv oz popolna firma
ponudnika
Sedež ponudnika
Odgovornae osebae oziroma
zakoniti zastopnik(i) (podpisnik(i)
okvirnega sporazuma)
Kontaktna oseba
Telefon
Telefaks
Elektronski naslov
Številka transakcijskega računa
ponudnika (IBAN) pri banki
Matična številka
Identifikacijska številka za DDV
Pristojni davčni urad
Nastopanje s podizvajalci DA NE
Kraj in datum
Žig in podpis ponudnika
20
OBR-1A
PODIZVAJALEC
PONUDBA
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski
sezoni 20182019 in 20192020laquo
PODATKI O PODIZVAJALCU
Naziv oz popolna firma
ponudnika - podizvajalca
Sedež ponudnika - podizvajalca
Odgovornae osebae oziroma
zakoniti zastopnik(i)
(podpisnik(i) okvirnega
sporazuma)
Kontaktna oseba
Telefon
Telefaks
Elektronski naslov
Številka transakcijskega računa
ponudnika (IBAN)
Matična številka
Identifikacijska številka za DDV
Pristojni davčni urad
Del izvedbe javnega naročila ki ga bo izvedel podizvajalec
Opis dela izvedbe naročila ki ga
bo izvedel podizvajalec
Količina
Kraj izvedbe
Kraj in datum
Žig in podpis podizvajalca
21
OBR-2
PONUDNIK helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
PREDRAČUN ŠT helliphelliphelliphellip
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski
sezoni 20182019 in 20192020laquo
Storitev Enota
Ocenjena
količina
Cena brez
DDV v
EURenoto
Skupaj cena
brez DDV v
EUR
Stopnja
DDV v
Znesek DDV
v EUR
Cena z DDV
v EUR
Dežurstvo Ura 650
Postavitev kolov -
leseni Kom
200
Odstranjevanje
kolov lesenih Kom
200
DELAVCI
Preglednik Ura 200
Voznikstrojnik Ura 1800
VOZILA
Tovorno vozilo 8-
10 t Ura
200
Tovorno vozilo 10-
12 t Ura
300
Pregledniško
vozilo Ura
50
STROJI
Rovokopač Ura 100
Traktor do 90 KM Ura 200
Traktor nad 90 KM Ura 1000
Posipalec za
traktorndash vlečni
(obr ure)
Ura
1000
Snežni plug (obr
ure) Ura
600
Snežni rezkar
(obr ure) Ura
20
22
Veljavnost ponudbe do 1 4 2020
Ponudnik helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
izjavljam da sem seznanjen in se v celoti strinjam z navodili in pogoji ki so navedeni v tej
dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in bom pri izvajanju storitev zimske službe
upošteval reakcijski oz odzivni čas v trajanju največ 30 minut od poziva pooblaščenega
predstavnika naročnika
Kraj in datum Žig in podpis ponudnika
Ponudnik v sistemu e-JN predračun naloži v razdelek raquoPredračunlaquo v pdf datoteki
Posipalec
avtomatski (npr
Igloo-obrure)
Ura
50
Pometalna
naprava za
čiščenje ceste
(obrure)
Ura
100
MATERIAL
Snežni koli 2 m
leseni kom
200
Agregat za
posipanje (2-4
mm) s
transportom do
vzdrževalne enote
m3
300
Agregat za
posipanje (8-16
mm) s
transportom do
vzdrževalne enote
m3
60
NaCl garnulacije
0-4 (0-2) mm za
odprta skladišča s
transportom do
vzdrževalne enote
t
170
NaCl garnulacije
0-4 (0-2) mm v
vrečah 25 kg s
transportom do
sedeža naročnika
t
3
SKUPAJ
23
OBR-2A
PISNO SOGLASJE PONUDNIKA
za odpravo računskih napak v skladu s 7 odstavkom 89 člena ZJN-3
Ponudnik helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
s podpisom te izjave dajem naročniku soglasje da popravi računske napake ki jih odkrije pri
pregledu in ocenjevanju ponudb Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta
spreminjati Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi da je prišlo do računske napake
zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika lahko naročnik
popravi računsko napako tako da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin ki jih
ponudi ponudnik izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije
Naročnik lahko napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno
Kraj in datum
Žig in podpis ponudnika
24
OBR-3
PONUDNIK helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
REFERENCE - SEZNAM NAJVAŽNEJŠIH STORITEV ZIMSKE SLUŽBE V ZADNJIH
TREH LETIH PRED ODDAJO PONUDBE
Navodilo za izpolnjevanje OBR- 3
1 Ponudniki izpolnijo obrazec z izvedbo zimske službe na občinskih cestah v dolžini
minimalno 50 km za posamezno referenco
2 Ponudniki z žigom in podpisom jamčijo da so navedeni podatki (reference) točne in resnični
V primeru da bo naročnik ugotovil da je ponudnik navajal neresnične in zavajajoče podatke
(reference) bo brez predhodnega obvestila ponudnika predlagal za vpis v javni seznam
ponudnikov z negativnimi referencami V primeru če naročnik tega javnega naročila
NAROČNIK
(naziv naslov odgovorna
oseba naročnika telefon)
Izvedbe zimske
službe (dolžina
cest v km)
Vrednost del
v EUR z DDV Leto
izvedbe
25
ugotovi da določene navedene reference referenčni naročnik preteklega javnega naročila ne
priznava bo takšna referenca izločena
3 Ponudnik na tem obrazcu navede najmanj štiri (4) reference različnega naročnika
4 Naročnik bo ponudniku priznal le reference za izvajanja zimske službe na občinskih cestah
Naročnik nebo priznal reference zimske službe državnih cest
5 Naročnik bo ponudniku priznal le reference zaključene od vključno leta 2015 naprej
Kraj in datum
Žig in podpis ponudnika
Opomba V primeru da bo naročnik podvomil v resničnost navedb bo ustreznost in resničnost
referenc preveril
26
OBR-3A
POTRDILO NAROČNIKA
(priloga k OBR-3)
Naročnikhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Vrsta storitev helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Potrjujemo da je izvajalec
od helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip do helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (navesti datum)
za nas izvajal storitve zimske službe občinskih cest po pogodbi šthelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip z
dnehelliphelliphelliphelliphelliphellip v dolžini helliphelliphelliphellip km in sicer kot
glavni izvajalec podizvajalec
(ustrezno obkrožiti)
Storitve je opravljal pravočasno in kvalitetno
Odgovorna oseba naročnika pri katerem se lahko dobijo dodatne informacije
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip tel št helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip e-
naslov helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
To potrdilo je izdano na prošnjo ponudnika za prilogo ponudbi kot priporočilo za priznanje
referenc
Kraj in datum
Žig in podpis naročnika
Navodilo za izpolnjevanje OBR-3A
1 Po potrebi naj ponudnik obrazec kopira
2 OBR-3A raquopotrdilo naročnikalaquo
27
OBR-4
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV
S podpisom te izjave ponudnik
______________________________________________________________ izjavljamo da
izpolnjujemo vse pogoje v skladu z zakonom in razpisno dokumentacijo na javni razpis
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski
sezoni 20182019 in 20192020laquo in sicer izjavljamo
Da bomo ves čas izvajanja pogodbe nemoteno zagotavljati dobavo posipnega materiala
potrebnega za izvajanje zimskega vzdrževanja javnih poti in javnih površin
Da bomo upoštevali dogovorjen reakcijski čas največ 30 minut
Da bo ponudnik imel dežurno in pregledniško službo
Da je oddaljenost vseh tehničnih kapacitet je največ 30 km od sedeža naročnika
Da so vsa vozila s katerimi se pluži in posipava opremljena z GPS napravo ter ponudnik
razpolaga s programsko opremo da lahko naročniku dokazuje opravljanje del in število ur
Da razpolagamo z ustreznim kadrom in tehnični opremo za izvedbo predmeta javnega
naročila ki je zahtevana in je navedena na posebnih obrazcih
Da bomo dela izvedli v skladu pravili stroke in navodili naročnika
Da bomo pri izvedbi javnega naročila upošteval obveznosti ki izhajajo iz predpisov o varstvu
zaposlenih in ureditvi delovnih pogojev
Da imamo zavarovano odgovornost za predmet javnega naročila skladno s Navodili
ponudnikom iz razpisne dokumentacije
Da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila
Ta izjava je sestavni del ponudbe s katero se prijavljamo na predmetno javno naročilo
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo da so zgoraj navedeni podatki točni in
resnični
Naročnik si pridružuje pravico da lahko skladno s 77 členom ZJN-3 pred izdajo odločitve o
oddaji javnega naročila o izvedbi javnega naročila preveril izpolnjevanje vseh pogojev katerih
izpolnjevanje ponudnik s podpisom te izjave izkazuje v kolikor bo naročnik podvomil v
resničnost izjave Ponudnik se zavezuje da bo na poziv naročnika predložil zahtevana
dokazila
Kraj in datum (žig) Podpis odgovorne osebe ponudnika
28
OBR-5
SEZNAM TEHNIČNIH KAPACITET
Za izvedbo predmeta javnega naročila raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih
površinah v občini Šentilj za zimski sezoni 20182019 in 20192020laquo razpolagamo najmanj
s sledečo opremo
Zap
št
Tehnična kapaciteta oprema (znamka
model naslov ipdhellip)
Datum
nazadnje
opravljenega
tehničnega
pregleda letnik
izdelave
Podlaga za
razpolaganje
(lastništvo najem
ipd)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
29
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Po potrebi se obrazec kopira
Naročnik si pridružuje pravico da bo skladno s 77 členom ZJN-3 pred izdajo odločitve o oddaji
javnega naročila o izvedbi javnega naročila preveril izpolnjevanje vseh pogojev katerih
izpolnjevanje ponudnik s podpisom te izjave izkazuje v kolikor bo podvomil v resničnost
Ponudnik se zavezuje da bo na podlagi naročnikovega poziva predložil zahtevana dokazila
Kraj in datum Žig in podpis ponudnika
30
OBR-6
SEZNAM KADRA PONUDNIKA
Pri izvedbi predmeta javnega naročila raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih
površinah v občini Šentilj za zimski sezoni 20182019 in 20192020laquo bo sodeloval
naslednji kader
Zap
št
Ime in priimek
delavca
Izobrazba strokovni
izpiti
Razmerje do
ponudnika
(zaposlen
pogodbenihellip)
Delo v okviru
predmeta javnega
naročila
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Po potrebi se obrazec kopira
Kraj in datum Žig in podpis ponudnika
31
OBR-7
POTRDILO O OGLEDU LOKACIJE
Pooblaščena oseba ponudnika ______________________________________________
(naziv ponudnika) ______________________________ (ime in priimek) se je udeležila
organiziranega obveznega ogleda cest za potrebe izdelave ponudbe za javno naročilo
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski sezoni
20182019 in 20192020laquo z oznako _____________________ dne _____________ ob
_____uri
Izpolni naročnik po opravljenem ogledu
Podpis predstavnika
naročnika
Žig naročnika Kraj in datum
Izpolni ponudnik in obvezno priloži k ponudbeni dokumentaciji
Podpis ponudnika Žig ponudnika Kraj in datum
32
OBR-8
OBČINA ŠENTILJ Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v Slov goricah matična številka
5884209000 davčna številka SI 38253283 ki jo zastopa župan mag Štefan Žvab (v
nadaljevanju naročnik)
in
(naziv in naslov izvajalca)
matična številka davčna številka ki ga
zastopa (v nadaljevanju izvajalec)
se dogovorita in skleneta naslednji
OKVIRNI SPORAZUM
za izvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za
zimski sezoni 20182019 in 20192020
UVODNE DOLOČBE
1 člen
Naročnik in izvajalec ugotavljata da
minus je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila
za objavljen na Portalu javnih
naročil pod št objave z dne v skladu
s členom Zakona o javnem (Uradni list RS št 912015 v nadaljevanju ZJN-
3) z namenom sklenitve okvirnega sporazuma v skladu s točko b) sedmega odstavka
48 člena ZJN-3
minus je naročnik na podlagi javnega naročila iz prve alineje in prejetih ponudb z Odločitvijo
o oddaji javnega naročila številka z dne izbral
enega ponudnika
minus da je izvajalec strokovno in tehnično sposoben izvesti naročilo po tem sporazumu
2 člen
S tem sporazumom se naročnik in izvajalec dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvajanja
javnega naročila iz prejšnjega člena
PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA
3 člen
(1) Predmet javnega naročila je kot je
razvidno iz seznama javnih poti in javnih površin ki so sestavni del tega sporazuma Stranki
tega okvirnega sporazuma ugotavljata da naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej
določiti potreb po storitvah ki so predmet tega okvirnega sporazuma in bo storitve časovno in
količinsko naročal glede na dejanske potrebe po cenah ki bodo podane v ponudbi
33
(2) Izvajalec se zavezuje za naročnika opravil storitve ki so predmet naročila naročnik pa mu
bo za to plačal dogovorjeno ceno
(3) Naročnikove zahteve ter specifikacije se lahko v soglasju z izvajalcem med samim
trajanjem okvirnega sporazuma tudi spremenijo dopolnijo ali razširijo pri čemer pa izvajalec
v nobenem primeru ni upravičen do povračila kakršnih koli stroškov ki bi jih spremenjene
zahteve morebiti povzročile
(4) Ponudba in dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila katere del so tudi tehnične
specifikacije naročila sta sestavni del tega sporazuma
4 člen
Ta sporazum se sklepa za obdobje od predvidoma 1112018 oziroma od podpisa okvirnega
sporazuma do 3042020
PLAČILNI POGOJI
5 člen
(1) Opravljena dela po tem sporazumu bo izvajalec obračunal po dejansko izvršenih količinah
dokumentiranih v dnevniku evidenci tahografskih zapisov oziroma GPS podatkih potrjenih s
strani pooblaščenega predstavnika naročnika
(2) Storitev je uspešno opravljena ko naročnik potrdi pisno poročilo o opravljenih storitvah ki
ga pripravi izvajalec po vsakem opravljenem naročilu Obračunavanje del bo izvajalec opravil
z izstavitvijo mesečnega računa po opravljenem delu Pri izstavitvi mesečnega računa se mora
izvajalec sklicevati na številko pogodbe
Izvajalec izstavi s strani pooblaščenega predstavnika naročnika predhodno potrjen račun za
dela opravljena v preteklem mesecu Na računu mora biti prikazan tudi skupni znesek
opravljenih del Naročnik bo v roku 15 dni račun potrdil ali mu ugovarjal Za grajanji del mora
izvajalec izstaviti dobropis
6 člen
(1) Naročnik bo izvajalcu izstavljen račun ki ga bo predhodno potrdil naročnikov skrbnik te
pogodbe plačal v roku 30 dni od uradnega datuma prejema računa na transakcijski račun
izvajalca številka SI56 odprt
pri
Na podlagi 32 Člena ZIPRS 1819 (Uradni list RS št 712017 132018 - ZJF-H) je plačilni rok
lahko krajši od 30 dni v kolikor dobavitelj s tem zagotovi nižjo pogodbeno vrednost
(2) Če je zadnji dan za plačilo dela prost dan se šteje da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji
delovni dan
V primeru nastopa s podizvajalcem ki zahteva neposredno plačilo se bo dodal še naslednji
odstavek
(3) Izvajalec pooblašča naročnika da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani
izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu Podizvajalec soglaša da naročnik namesto
34
izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca na transakcijski račun podizvajalca
številka SI56 odprt
pri
Izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca ki ga je predhodno
potrdil
Neposredna plačila podizvajalcem bodo izvršena v roku iz prvega odstavka tega člena
7 člen
Če naročnik zamudi s plačilom je izvajalec upravičen zahtevati zakonite zamudne obresti od
dneva zapadlosti računa v plačilo do dneva plačila
ČAS IZVAJANJA STORITEV
8 člen
(1) Zimska služba se bo predvidoma izvajala od novembra tekočega leta do marca prihodnje
leto Predvideno obdobje izvajanja zimske službe pa se bo tekom izvajanja okvirnega
sporazuma prilagajalo dejanskim vremenskim pogojem kar pomeni da predvideni pričetek in
konec izvajanja zimske službe nista fiksna
(2) Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s tem sporazumom prevzetih del takoj po
podpisu sporazuma
(3) Izvajalec se obvezuje da bo dela opravljal po dinamiki in navodilih naročnika oziroma
skladno z možnostjo zagotavljanja proračunskih sredstev Obseg in dinamika izvajanja del se
po odločitvi naročnika prilagaja razpoložljivim finančnim sredstvom in vremenskim razmeram
Zaradi spremenjenih vremenskih razmer lahko pogodbeni stranki v soglasju s pooblaščenim
predstavnikom naročnika določita trajanje zimske službe drugače
Začetek izvajanja vsakokratnega pluženja in posipavanja cest se uskladi s pooblaščenim
predstavnikom naročnika oz drugimi predstavniki imenovanimi s strani naročnika
OBVEZE NAROČNIKA IN IZVAJALCA
9 člen
Naročnik se obvezuje da bo
minus dal izvajalcu na razpolago vse potrebne informacije podatke in dokumente s katerimi
razpolaga in so vezani na izvedbo storitev po tem okvirnem sporazumu
minus sodeloval s pooblaščenim predstavnikom izvajalca
minus obveščal izvajalca ter koordiniral delo
minus plačeval naročene storitve v dogovorjenih rokih
10 člen
Izvajalec izjavlja da se je seznanil s predmetom tega okvirnega sporazuma pred oddajo
ponudbe in pred podpisom tega okvirnega sporazuma in se obvezuje da bo
35
minus izvajal storitve v skladu z vsemi veljavnimi predpisi Republike Slovenije in Evropske
unije ki urejajo predmet tega sporazuma ter načeli stroke in v skladu z zahtevami
naročnika
minus izvajal storitve po tem sporazumu strokovno brezhibno in kvalitetno ter v skladu z
dobrimi poslovnimi običaji
minus zagotavljal najvišjo kakovost storitev ne glede na čas in kraj izvajanja
minus pravočasno opozoril naročnika na vse nejasnosti iz vsebine oziroma obsega
obveznosti iz sporazuma
minus svoje naloge opravil brezhibno kvalitetno in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka
upoštevajoč predpise s tega področja
minus izvajal storitve po tem okvirnem sporazumu po pravilih stroke v skladu z navodili
naročnika in v dogovorjenih rokih
minus izvajal tudi izven normalnega delovnega časa ne da bi za to zahteval posebna denarna
nadomestila V kolikor bodo vremenske razmere terjale vključitev dodatnega kadra ga
bo izvajalec vključil v izvajanje zimske službe
minus se zavezuje da je seznanjen s predvidenim obsegom del kjer se bodo storitve izvajale
in se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za
delo nepopolnega inali neustreznega popisa območij ter se zavezuje da bo tovrstne
pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške ne da bi zaradi tega trpel čas in
kakovost storitev zimske službe
minus začetek izvajanja vsakokratnega pluženja in posipavanja cest se uskladi s
pooblaščenim predstavnikom naročnika oz drugimi predstavniki imenovanimi s strani
naročnika
minus da bo vodil dnevnik in evidenco tahografskih zapisov s potnimi nalogi za vse delovne
stroje ki to omogočajo in za vsa dela ki so se izvajala v skladu s tem sporazumom
prevzetimi deli ali na zahtevo naročnika namestil prenosne GPS naprave za
spremljanje vozil zimske službe z določitvijo statusa pluženja ali posipanja
minus da bo zagotavljal ustrezne tehnične zmogljivosti glede na obseg del ter bo dela izvajal
z ustrezno opremo glede na specifiko posamezne ceste
minus da bo naročniku predložil izvedbeni program zimske službe
minus da bodo dela izvajali strokovno usposobljeni delavci in da bo zagotovil strokovno
vodstvo izvajanja del ter lastno kontrolo
minus da bo v primeru poškodbe javnih cest pri opravljanju del iz tega sporazuma ki so
nastala po krivdi izvajalca le-te odpravil na svoje stroške v najkrajšem možnem času
minus omogočal ustrezen nadzor naročniku
11 člen
Če naročnik naroči storitev za katero izvajalec meni da bi bili kršeni predpisi ali povzročena
nesorazmerna škoda naročniku ali tretjemu lahko izvedbo odkloni ne da bi kršil določila
sporazuma vendar mora razlog za odklonitev dokazati oziroma izkazati obstoj in predstaviti
dejstva ki utemeljujejo odklonitev Če naročilo ne omogoča strokovno optimalne izvedbe
storitve ali pa zahteva rešitve ki niso v skladu s pravili stroke mora izvajalec naročnika na to
dejstvo opozoriti in mu svetovati primernejšo izvedbo vendar mora nalogo izpolniti kot mu je
bilo naročeno če naročnik pri tem vztraja
POOBLAŠČENE OSEBE
36
12 člen
(1) S strani naročnika je skrbnik tega okvirnega
sporazuma
(2) S strani izvajalca je skrbnik okvirnega
sporazuma ki je tudi odgovoren za izvedbo
storitev po tem okvirnem sporazumu
POGODBENA CENA
13 člen
(1) Vrednost posamezne storitve je razvidna iz predračuna ki je sestavni del tega sporazuma
V navedeni pogodbeni vrednosti so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del predvidenih
v popisu del vključno z vrednostjo vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih
del stroški za izdelavo zahtevane dokumentacije obratovalnimi stroški stroški za označitev
del v skladu z veljavnimi predpisi varnosti pri delu in vsi drugi stroški davki in morebitni popusti
tako da naročnika ne bremenijo kakršnikoli drugi stroški povezani s predmetom javnega
naročila V pogodbeno vrednost so tako vključeni vsi stroški dobave priprave in uporabe
potrebnega materiala z vsemi prenosi in transporti stroški deponije odvoza in morebitni drugi
stroški ki bi nastali v zvezi z deli ki so predmet sporazuma
Cene na enoto kot so razvidne iz predračuna so fiksne za prvo leto trajanja okvirnega
sporazuma nato pa se valorizirajo skladno s Pravilnikom o načinu valorizacije denarnih
obveznosti ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list
RS št 104) V primeru da indeks cen življenjskih potrebščin kumulativno preseže 4 (štiri
odstotke) vrednosti šteto od preteka enega leta od dneva sklenitve okvirnega sporazuma se
cene iz ponudbenega predračuna lahko uskladijo za največ 80 (osemdeset odstotkov)
povišanja indeksa cen življenjskih potrebščin
(2) Stranki sporazuma sta soglasni da so vsi stroški izvajalca vključeni v ceno Cena iz prvega
odstavka tega člena vsebuje vse dajatve stroške in davke razen DDV
JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI IZVAJALCA
14 člen
(1) Izvajalec mora najkasneje v 5-ih dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani
naročnika kot pogoj za veljavnost pogodbe naročniku izročiti bianco menico za dobro izvedbo
obveznosti iz okvirnega sporazuma v višini 10 od okvirne vrednosti sporazuma iz
predračuna (z DDV) v vrednosti EUR z menično izjavo s pooblastilom za
izpolnitev z veljavnostjo 30 dni po datumu poteka roka za izvedbo obveznosti po tej pogodbi
Naročnik po predhodnem obvestilu lahko unovči menico pod naslednjimi pogoji
bull če izvajalec del ne bo opravljal v skladu z zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo
javnega naročila
bull če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi kršitev ali zamude na strani izvajalca
bull če se na zahtevo naročnika v primernem roku ki ga določi naročnik pomanjkljivosti
ne odpravijo
37
bull če bo izvajalec kršil določbe veljavne zakonodaje v zvezi z varovanjem poslovnih
skrivnosti in zaupnosti podatkov
(2) Predložitev zavarovanja dobre izvedbe posla je pogoj za veljavnost te pogodbe
VIŠJA SILA
15 člen
(1) Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki ki nastopijo
neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob
sklepanju okvirnega sporazuma ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti
(2) Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v treh delovnih dneh po
nastanku le-te
(3) Nobena od strank sporazuma ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih
obveznosti iz razlogov ki so izven njenega nadzora
POSLOVNA SKRIVNOST
16 člen
(1) Stranki sporazuma soglašata da vsi podatki do katerih bi prišli z izvedbo tega okvirnega
sporazuma predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta da bosta vse podatke skrbno
varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvedbo tega okvirnega sporazuma
(2) Izvajalec se zavezuje da brez izrecne pisne naročnikove privolitve ne bo objavljal ali se
okoriščal z naročnikovimi poslovnimi skrivnostmi ali zaupnimi informacijami do katerih je imel
kot izvajalec dostop v času veljavnosti tega sporazuma ali po tem če so ta gradiva označena
z oznako interno oziroma zaupno
(3) Stranki sporazuma se zavezujeta da bosta na zahtevo nasprotne stranke vrnili vse
dokumente in njihove kopije pridobljene v okviru medsebojnega sodelovanja ki vsebujejo
podatke ki predstavljajo poslovno skrivnost
(4) Naročnik lahko od izvajalca zahteva polno odškodnino za vso škodo ki jo utrpi in ki izvira
iz objave ali okoriščanja z naročnikovimi poslovnimi skrivnostmi ali zaupnimi informacijami
POGODBENA KAZEN
17 člen
(1) V primeru da izvajalec zamuja z izvedbo storitev iz razlogov ki niso na strani naročnika
ter ne gre za opravičeno zamudo je dolžan plačati pogodbeno kazen v višini od
vrednosti sporazuma za vsak dan zamude vendar največ vrednosti sporazuma
(2) Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu pogodbene cene Stranki sporazuma soglašata
da naročnik ni dolžan sporočiti izvajalcu da si pridržuje pravico do pogodbene kazni če je
izvajalec zamujal z izvedbo storitev
(3) V primeru da zamuda ali napake pri izvedbi onemogočajo namen posla lahko naročnik
odstopi od okvirnega sporazuma in zahteva odškodnino
38
ODSTOP OD SPORAZUMA
18 člen
(1) Katerakoli od strank sporazuma lahko zaradi kršitev obveznosti s strani nasprotne stranke
če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu odstopi od okvirnega sporazuma brez
odpovednega roka V primeru odstopa sta stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz
tega sporazuma in nastalo škodo
(2) V vsakem primeru lahko vsaka od strank odstopi od okvirnega sporazuma s tem da glede
na razlog odstopa izbere za nasprotno stran primeren čas ter poravna vse stroške ki jih s tem
povzroči Vsaka stranka lahko prekine okvirni sporazum brez da bi navajala razloge s
trimesečnim odpovednim rokom
19 člen
Okvirni sporazum preneha veljati če je naročnik seznanjen da je pristojni državni organ ali
sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne okoljske ali socialne zakonodaje
s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
20 člen
Pogodbeni stranki se zavezujeta da
- ne bosta kršili dolžnostnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem
ali zasebnem sektorju ki ga določajo s strani države sprejeti zakonski in
podzakonski predpisi ter zapisani kodeksi ravnanja v poklicnih ali poslovnih
združenjih
- ne bosta dali oziroma obljubili kakršnegakoli darila ali plačila v denarju ali v kakem
drugem dragocenem predmetu posredno ali neposredno kateremu funkcionarju
uslužbencu ali drugemu zaposlenemu pri naročniku ali drugem državnem organu
(službi oddelku agenciji) oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične
stranke z namenom podkupovanja da bi tako napeljeval takega funkcionarja
uslužbenca ali drugega zaposlenega stranko ali kandidata k zlorabi svojega
položaja ali k vplivanju na zakon ali odločitev naročnika ali drugega pristojnega
organa tako da bi s tem pridobila obdržala ali usmerila posle k naročnikovemu
sopogodbeniku ali njegovemu izpolnitvenemu pomočniku zastopniku distributerju
ali drugi povezani pravni ali fizični osebi
- ne bosta omejevali oziroma vplivali na poslovanje izvajalca ali naročnika pri
poslovanju po predpisih o javnem naročanju
- ne bosta sklenili pogodbe pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene
stranke predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja
obljubi ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali sklenitev
posla pod ugodnejšimi pogoji ali za drugo ravnanje ali opustitev s katerim je organu
ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev
nedovoljene koristi predstavniku organa posredniku organa ali organizacije iz
javnega sektorja drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku zastopniku
posredniku
39
V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule je že veljavno sklenjena pogodba nična
Pogodba ki je veljavno sklenjena pod odložilnim ali razveznim pogojem ki v primeru
ugotovitve kršitve ali poskusa kršitve protikorupcijske klavzule še ni nastopil se šteje da ni
bila sklenjena
Na ničnost pogodbe se lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba in se ugotavlja pred stvarno
in krajevno pristojnim sodiščem v Republiki Sloveniji
REŠEVANJE SPOROV
21 člen
(1) Morebitne spore ki bi nastali v zvezi z izvajanjem tega sporazuma bosta pogodbeni stranki
skušali rešiti sporazumno
(2) Če spornega vprašanja ne bi mogli rešiti sporazumno lahko vsaka pogodbena stranka
sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v
KONČNE DOLOČBE
22 člen
(1) Okvirni sporazum je sklenjen z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank in velja
za čas veljavnosti kot je opredeljeno v okvirnem sporazumu
(2) Okvirni sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom ki ga sprejmeta in
podpišeta obe pogodbeni stranki Če katerakoli od določb sporazuma je ali postane
neveljavna to ne vpliva na ostale določbe sporazuma Neveljavna določba se nadomesti z
veljavno ki mora čimbolj ustrezati namenu ki ga je želela doseči neveljavna določba
(3) Okvirni sporazum je sklenjen z odložnim pogojem
- Izvajalec mora za izpolnitev pogoja predložiti v roku 5 (petih) dni po prejemu
sklenjene pogodbe garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (menico)
- Če izvajalec ne bo izpolnil zahtevanih obveznosti iz prvega odstavka tega člena te
pogodbe se šteje da pogodba ni bila sklenjena naročnik pa bo unovčil Garancijo za
resnost ponudbe (menico)
Ob izpolnitvi pogojev iz prve in druge točke pa pogodba učinkuje od dneva sklenitve pogodbe
Kot datum sklenitve pogodbe se šteje datum zadnjega podpisa pogodbenih strank
23 člen
Za urejanje razmerij ki niso izrecno določena s tem okvirnim sporazumom se uporabljajo
določila zakona ki ureja obligacijska razmerja in drugih veljavnih predpisov ki urejajo z
okvirnim sporazumom opredeljena medsebojna razmerja
24 člen
Okvirni sporazum je sestavljen v štirih (4) enakovrednih izvodih od katerih prejme vsaka
pogodbena stranka po dva (2) izvoda
Datum Datum
40
Naročnik Izvajalec
Občina Šentilj
mag Štefan Žvab župan
41
OBR-9
STANDARDNI OBRAZEC ZA ENOTNI EVROPSKI DOKUMENT V ZVEZI Z ODDAJO
JAVNEGA NAROČILA
Obrazec dobite na spletni strani naročnika wwwsentiljsi in ga izpolnite na Portalu javnih
naročil na povezavi httpwwwenarocanjesi_ESPD
Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte ki v
kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik sodelujoči ponudniki v primeru skupne
ponudbe gospodarski subjekti na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci)
Priporočila za izpolnjevanje ESPD obrazca Obrazec ESPD ki je objavljen pri tem javnem
naročilu na spletni strani wwwsentiljsi si naložite in shranite na svoj računalnik (v takšni obliki
kot je objavljen - xml) Nato odprite Portal javnih naročil zavihek ESPD (povezava
httpwwwenarocanjesi_ESPD) kjer pri vprašanju raquoKdo stelaquo izberete možnost raquoSem
gospodarski subjektlaquo Pri naslednjem koraku pripnete shranjeno datoteko xml ESPD ki ste si
jo pred tem naložili in shranili v vaš računalnik Potem nadaljujete z izpolnjevanjem obrazca
Ponudnik ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo naloži svoj ESPD v razdelek raquoESPD ndash
ponudniklaquo ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek raquoESPD ndash ostali sodelujočilaquo
Ponudnik ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo naloži nepodpisan ESPD v xml obliki in bo
podpisan hkrati s podpisom ponudbe
Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek raquoESPD ndash ostali sodelujočilaquo priloži podpisane ESPD
v pdf obliki ali v elektronski obliki podpisan xml
42
OBR-10
MENIČNA IZJAVA1
S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV ZA RESNOST PONUDBE
Ponudnik helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Zakoniti zastopnik oz pooblaščenec ponudnika helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
nepreklicno izjavljam da pooblaščam naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212
Šentilj v Slov goricah da lahko podpisano bianco menico ki je bila izročena kot
zavarovanje za resnost ponudbe za javno naročilo raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh
in javnih površinah v občini Šentilj za zimsko sezono 20182019 in 20192020laquo
objavljeno na Portalu JN pod št objave z dne skladno
z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbe za predmetno javno
naročilo brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek v višini
300000 EUR
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati
ko dospe v gotovini To pooblastilo preneha veljati z dnem 1 12 2018 oziroma z dnem
predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih del predmetnega naročila
Menični znesek se nakaže na račun naročnika št SI56 0131 8010 0009 155 odprt pri
UJP Ponudnik izjavlja da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje Menica
naj se izpolni s klavzulo raquoBREZ PROTESTAlaquo
Ponudnik hkrati POOBLAŠČAM naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
slov goricah da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take
menice
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz
naslednjih mojih računov
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
V primeru odprtja dodatnega računa ki ni zgoraj naveden izrecno dovoljujem izplačilo menice
in pooblaščam banko pri kateri je takšen račun odprt da izvede plačilo
Kraj in datum Podpis odgovorne osebe
Priloga bianco menica
1 Original menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev za resnost ponudbe in bianco menico mora ponudnik posredovati naročniku
po redni pošti najkasneje do dne in ure (ne glede na način vročitve) ki je določena kot datum in ura za oddajo ponudb
43
OBR-11
MENIČNA IZJAVA
S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV ZA DOBRO IZVEDBO DEL
Izvajalec helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Zakoniti zastopnik oz pooblaščenec izvajalca helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
nepreklicno izjavljam da pooblaščam naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212
Šentilj v Slov goricah da lahko podpisano bianco menico ki je bila izročena kot zavarovanje
za dobro izvedbo del po okviren sporazumu šthelliphelliphelliphelliphellip z dnehelliphelliphellipza javno naročilo
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip objavljeno na Portalu JN pod št objave z
dne skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in
ponudbe za predmetno javno naročilo brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih
delih za znesek v višini helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip EUR
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati
ko dospe v gotovini To pooblastilo preneha veljati 30 dan po roku za izpolnitev ponudnikovih
pogodbenih obveznosti
Menični znesek se nakaže na račun naročnika št SI56 0131 8010 0009 155 odprt pri
UJP Izvajalec izjavlja da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje Menica
naj se izpolni s klavzulo raquoBREZ PROTESTAlaquo
Izvajalec hkrati POOBLAŠČAM naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
Slov goricah da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take
menice
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz
naslednjih mojih računov
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
V primeru odprtja dodatnega računa ki ni zgoraj naveden izrecno dovoljujem izplačilo menice
in pooblaščam banko pri kateri je takšen račun odprt da izvede plačilo
Kraj in datum
Podpis odgovorne osebe
17
Če ponudnik ne predloži zahtevane garancije za dobro izvedbo posla ali če predloži drugo
vrsto finančnega zavarovanja kot je zahtevano v tej razpisni dokumentaciji se šteje da je
ponudnik umaknil oziroma spremenil ponudbo v času njene veljavnosti navedene v ponudbi
III JAVNO ODPIRANJE PONUDB
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 5 10 2018 in
se bo začelo ob 1030 uri na spletnem naslovu httpsejngovsieJN2
Odpiranje poteka tako da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri ki je določena za javno
odpiranje ponudb prikaže podatke o ponudniku o variantah če so bile zahtevane oziroma
dovoljene ter omogoči dostop do pdf dokumenta ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod
razdelek raquoPredračunlaquo Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut Ponudniki
ki so oddali ponudbe imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku
raquoZapisnik o odpiranju ponudblaquo
IV PREGLED PONUDB
Naročnik bo ponudbe najprej razvrstil po merilih nato pa jih bo preveril z vidika ustreznosti
zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila
Za ponudnika ki bo po merilih najugodnejši bo naročnik preveril ali obstajajo razlogi za
izključitev najugodnejšega ponudnika in ali ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje
V POGAJANJA
Naročnik ne bo izvedel pogajanj
VI OKVIRNI SPORAZUM
Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil okvirni sporazum v skladu z določbami vzorca
okvirnega sporazuma iz OBR-8
Okvirni sporazum je treba podpisati v roku 5 dni od prejema naročnikovega poziva k podpisu
okvirnega sporazuma
VI PRAVNO VARSTVO
Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z
določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS št 4311
in spremembe v nadaljevanju ZPVPJN) po postopku in na način kot ga določa zakon
Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah
postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika razen če zakon ki ureja
oddajo javnih naročil ali ZPVPJN ne določa drugače Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži
aktivno legitimirana oseba kot jo določa 14 člen ZPVPJN
18
Zahtevek za revizijo mora vsebovati
1 ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu vlagatelj) ter kontaktno
osebo
2 ime naročnika
3 oznako javnega naročila
4 predmet javnega naročila
5 očitane kršitve
6 dejstva in dokaze s katerimi se kršitve dokazujejo
7 pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku če vlagatelj
nastopa s pooblaščencem
8 navedbo ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz
evropskih sredstev in iz katerega sklada
Vlagatelj mora v skladu s prvo alinejo prvega odstavka 71 člena ZPVPJN zahtevku za revizijo
priložiti potrdilo o plačilu takse v višini 200000 EUR
Takso je potrebno vplačati na podračun odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za
predrevizijski in revizijski postopek številka 01100-1000358802 ndash izvrševanje proračuna RS
Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje
sklicevanja na številko odobritve 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št objave
javnega naročila oznaka L pa pomeni označbo leta V kolikor je št objave javnega naročila
krajša od šestih znakov se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0)
Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku po pošti priporočeno ali
priporočano s povratnico Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati
ministrstvu pristojnemu za javna naročila
Zahtevek za revizijo ki se nanaša na vsebino objave ali dokumentacijo v zvezi z oddajo
javnega naročila se razen v primeru iz četrtega odstavka 25 člena ZPVPJN vloži v desetih
delovnih dneh od dneva
minus objave obvestila o javnem naročilu ali
minus obvestila o dodatnih informacijah informacijah o nedokončanem postopku ali
popravku če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za
izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno
objavljenega obvestila o naročilu ali
minus prejema povabila k oddaji ponudb
Če naročnik ugotovi da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno
legitimirana oseba iz 14 člena ZPVPJN da vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 15 člena
ZPVPJN ni predložil potrdila o plačilu takse ali da ni bila plačana ustrezna taksa ga najpozneje
v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže
mag Štefan Žvab
župan Občine Šentilj
19
OBR-1
PONUDNIK helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
PONUDBA
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski
sezoni 20182019 in 20192020laquo
Naziv oz popolna firma
ponudnika
Sedež ponudnika
Odgovornae osebae oziroma
zakoniti zastopnik(i) (podpisnik(i)
okvirnega sporazuma)
Kontaktna oseba
Telefon
Telefaks
Elektronski naslov
Številka transakcijskega računa
ponudnika (IBAN) pri banki
Matična številka
Identifikacijska številka za DDV
Pristojni davčni urad
Nastopanje s podizvajalci DA NE
Kraj in datum
Žig in podpis ponudnika
20
OBR-1A
PODIZVAJALEC
PONUDBA
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski
sezoni 20182019 in 20192020laquo
PODATKI O PODIZVAJALCU
Naziv oz popolna firma
ponudnika - podizvajalca
Sedež ponudnika - podizvajalca
Odgovornae osebae oziroma
zakoniti zastopnik(i)
(podpisnik(i) okvirnega
sporazuma)
Kontaktna oseba
Telefon
Telefaks
Elektronski naslov
Številka transakcijskega računa
ponudnika (IBAN)
Matična številka
Identifikacijska številka za DDV
Pristojni davčni urad
Del izvedbe javnega naročila ki ga bo izvedel podizvajalec
Opis dela izvedbe naročila ki ga
bo izvedel podizvajalec
Količina
Kraj izvedbe
Kraj in datum
Žig in podpis podizvajalca
21
OBR-2
PONUDNIK helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
PREDRAČUN ŠT helliphelliphelliphellip
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski
sezoni 20182019 in 20192020laquo
Storitev Enota
Ocenjena
količina
Cena brez
DDV v
EURenoto
Skupaj cena
brez DDV v
EUR
Stopnja
DDV v
Znesek DDV
v EUR
Cena z DDV
v EUR
Dežurstvo Ura 650
Postavitev kolov -
leseni Kom
200
Odstranjevanje
kolov lesenih Kom
200
DELAVCI
Preglednik Ura 200
Voznikstrojnik Ura 1800
VOZILA
Tovorno vozilo 8-
10 t Ura
200
Tovorno vozilo 10-
12 t Ura
300
Pregledniško
vozilo Ura
50
STROJI
Rovokopač Ura 100
Traktor do 90 KM Ura 200
Traktor nad 90 KM Ura 1000
Posipalec za
traktorndash vlečni
(obr ure)
Ura
1000
Snežni plug (obr
ure) Ura
600
Snežni rezkar
(obr ure) Ura
20
22
Veljavnost ponudbe do 1 4 2020
Ponudnik helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
izjavljam da sem seznanjen in se v celoti strinjam z navodili in pogoji ki so navedeni v tej
dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in bom pri izvajanju storitev zimske službe
upošteval reakcijski oz odzivni čas v trajanju največ 30 minut od poziva pooblaščenega
predstavnika naročnika
Kraj in datum Žig in podpis ponudnika
Ponudnik v sistemu e-JN predračun naloži v razdelek raquoPredračunlaquo v pdf datoteki
Posipalec
avtomatski (npr
Igloo-obrure)
Ura
50
Pometalna
naprava za
čiščenje ceste
(obrure)
Ura
100
MATERIAL
Snežni koli 2 m
leseni kom
200
Agregat za
posipanje (2-4
mm) s
transportom do
vzdrževalne enote
m3
300
Agregat za
posipanje (8-16
mm) s
transportom do
vzdrževalne enote
m3
60
NaCl garnulacije
0-4 (0-2) mm za
odprta skladišča s
transportom do
vzdrževalne enote
t
170
NaCl garnulacije
0-4 (0-2) mm v
vrečah 25 kg s
transportom do
sedeža naročnika
t
3
SKUPAJ
23
OBR-2A
PISNO SOGLASJE PONUDNIKA
za odpravo računskih napak v skladu s 7 odstavkom 89 člena ZJN-3
Ponudnik helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
s podpisom te izjave dajem naročniku soglasje da popravi računske napake ki jih odkrije pri
pregledu in ocenjevanju ponudb Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta
spreminjati Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi da je prišlo do računske napake
zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika lahko naročnik
popravi računsko napako tako da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin ki jih
ponudi ponudnik izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije
Naročnik lahko napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno
Kraj in datum
Žig in podpis ponudnika
24
OBR-3
PONUDNIK helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
REFERENCE - SEZNAM NAJVAŽNEJŠIH STORITEV ZIMSKE SLUŽBE V ZADNJIH
TREH LETIH PRED ODDAJO PONUDBE
Navodilo za izpolnjevanje OBR- 3
1 Ponudniki izpolnijo obrazec z izvedbo zimske službe na občinskih cestah v dolžini
minimalno 50 km za posamezno referenco
2 Ponudniki z žigom in podpisom jamčijo da so navedeni podatki (reference) točne in resnični
V primeru da bo naročnik ugotovil da je ponudnik navajal neresnične in zavajajoče podatke
(reference) bo brez predhodnega obvestila ponudnika predlagal za vpis v javni seznam
ponudnikov z negativnimi referencami V primeru če naročnik tega javnega naročila
NAROČNIK
(naziv naslov odgovorna
oseba naročnika telefon)
Izvedbe zimske
službe (dolžina
cest v km)
Vrednost del
v EUR z DDV Leto
izvedbe
25
ugotovi da določene navedene reference referenčni naročnik preteklega javnega naročila ne
priznava bo takšna referenca izločena
3 Ponudnik na tem obrazcu navede najmanj štiri (4) reference različnega naročnika
4 Naročnik bo ponudniku priznal le reference za izvajanja zimske službe na občinskih cestah
Naročnik nebo priznal reference zimske službe državnih cest
5 Naročnik bo ponudniku priznal le reference zaključene od vključno leta 2015 naprej
Kraj in datum
Žig in podpis ponudnika
Opomba V primeru da bo naročnik podvomil v resničnost navedb bo ustreznost in resničnost
referenc preveril
26
OBR-3A
POTRDILO NAROČNIKA
(priloga k OBR-3)
Naročnikhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Vrsta storitev helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Potrjujemo da je izvajalec
od helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip do helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (navesti datum)
za nas izvajal storitve zimske službe občinskih cest po pogodbi šthelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip z
dnehelliphelliphelliphelliphelliphellip v dolžini helliphelliphelliphellip km in sicer kot
glavni izvajalec podizvajalec
(ustrezno obkrožiti)
Storitve je opravljal pravočasno in kvalitetno
Odgovorna oseba naročnika pri katerem se lahko dobijo dodatne informacije
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip tel št helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip e-
naslov helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
To potrdilo je izdano na prošnjo ponudnika za prilogo ponudbi kot priporočilo za priznanje
referenc
Kraj in datum
Žig in podpis naročnika
Navodilo za izpolnjevanje OBR-3A
1 Po potrebi naj ponudnik obrazec kopira
2 OBR-3A raquopotrdilo naročnikalaquo
27
OBR-4
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV
S podpisom te izjave ponudnik
______________________________________________________________ izjavljamo da
izpolnjujemo vse pogoje v skladu z zakonom in razpisno dokumentacijo na javni razpis
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski
sezoni 20182019 in 20192020laquo in sicer izjavljamo
Da bomo ves čas izvajanja pogodbe nemoteno zagotavljati dobavo posipnega materiala
potrebnega za izvajanje zimskega vzdrževanja javnih poti in javnih površin
Da bomo upoštevali dogovorjen reakcijski čas največ 30 minut
Da bo ponudnik imel dežurno in pregledniško službo
Da je oddaljenost vseh tehničnih kapacitet je največ 30 km od sedeža naročnika
Da so vsa vozila s katerimi se pluži in posipava opremljena z GPS napravo ter ponudnik
razpolaga s programsko opremo da lahko naročniku dokazuje opravljanje del in število ur
Da razpolagamo z ustreznim kadrom in tehnični opremo za izvedbo predmeta javnega
naročila ki je zahtevana in je navedena na posebnih obrazcih
Da bomo dela izvedli v skladu pravili stroke in navodili naročnika
Da bomo pri izvedbi javnega naročila upošteval obveznosti ki izhajajo iz predpisov o varstvu
zaposlenih in ureditvi delovnih pogojev
Da imamo zavarovano odgovornost za predmet javnega naročila skladno s Navodili
ponudnikom iz razpisne dokumentacije
Da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila
Ta izjava je sestavni del ponudbe s katero se prijavljamo na predmetno javno naročilo
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo da so zgoraj navedeni podatki točni in
resnični
Naročnik si pridružuje pravico da lahko skladno s 77 členom ZJN-3 pred izdajo odločitve o
oddaji javnega naročila o izvedbi javnega naročila preveril izpolnjevanje vseh pogojev katerih
izpolnjevanje ponudnik s podpisom te izjave izkazuje v kolikor bo naročnik podvomil v
resničnost izjave Ponudnik se zavezuje da bo na poziv naročnika predložil zahtevana
dokazila
Kraj in datum (žig) Podpis odgovorne osebe ponudnika
28
OBR-5
SEZNAM TEHNIČNIH KAPACITET
Za izvedbo predmeta javnega naročila raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih
površinah v občini Šentilj za zimski sezoni 20182019 in 20192020laquo razpolagamo najmanj
s sledečo opremo
Zap
št
Tehnična kapaciteta oprema (znamka
model naslov ipdhellip)
Datum
nazadnje
opravljenega
tehničnega
pregleda letnik
izdelave
Podlaga za
razpolaganje
(lastništvo najem
ipd)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
29
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Po potrebi se obrazec kopira
Naročnik si pridružuje pravico da bo skladno s 77 členom ZJN-3 pred izdajo odločitve o oddaji
javnega naročila o izvedbi javnega naročila preveril izpolnjevanje vseh pogojev katerih
izpolnjevanje ponudnik s podpisom te izjave izkazuje v kolikor bo podvomil v resničnost
Ponudnik se zavezuje da bo na podlagi naročnikovega poziva predložil zahtevana dokazila
Kraj in datum Žig in podpis ponudnika
30
OBR-6
SEZNAM KADRA PONUDNIKA
Pri izvedbi predmeta javnega naročila raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih
površinah v občini Šentilj za zimski sezoni 20182019 in 20192020laquo bo sodeloval
naslednji kader
Zap
št
Ime in priimek
delavca
Izobrazba strokovni
izpiti
Razmerje do
ponudnika
(zaposlen
pogodbenihellip)
Delo v okviru
predmeta javnega
naročila
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Po potrebi se obrazec kopira
Kraj in datum Žig in podpis ponudnika
31
OBR-7
POTRDILO O OGLEDU LOKACIJE
Pooblaščena oseba ponudnika ______________________________________________
(naziv ponudnika) ______________________________ (ime in priimek) se je udeležila
organiziranega obveznega ogleda cest za potrebe izdelave ponudbe za javno naročilo
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski sezoni
20182019 in 20192020laquo z oznako _____________________ dne _____________ ob
_____uri
Izpolni naročnik po opravljenem ogledu
Podpis predstavnika
naročnika
Žig naročnika Kraj in datum
Izpolni ponudnik in obvezno priloži k ponudbeni dokumentaciji
Podpis ponudnika Žig ponudnika Kraj in datum
32
OBR-8
OBČINA ŠENTILJ Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v Slov goricah matična številka
5884209000 davčna številka SI 38253283 ki jo zastopa župan mag Štefan Žvab (v
nadaljevanju naročnik)
in
(naziv in naslov izvajalca)
matična številka davčna številka ki ga
zastopa (v nadaljevanju izvajalec)
se dogovorita in skleneta naslednji
OKVIRNI SPORAZUM
za izvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za
zimski sezoni 20182019 in 20192020
UVODNE DOLOČBE
1 člen
Naročnik in izvajalec ugotavljata da
minus je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila
za objavljen na Portalu javnih
naročil pod št objave z dne v skladu
s členom Zakona o javnem (Uradni list RS št 912015 v nadaljevanju ZJN-
3) z namenom sklenitve okvirnega sporazuma v skladu s točko b) sedmega odstavka
48 člena ZJN-3
minus je naročnik na podlagi javnega naročila iz prve alineje in prejetih ponudb z Odločitvijo
o oddaji javnega naročila številka z dne izbral
enega ponudnika
minus da je izvajalec strokovno in tehnično sposoben izvesti naročilo po tem sporazumu
2 člen
S tem sporazumom se naročnik in izvajalec dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvajanja
javnega naročila iz prejšnjega člena
PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA
3 člen
(1) Predmet javnega naročila je kot je
razvidno iz seznama javnih poti in javnih površin ki so sestavni del tega sporazuma Stranki
tega okvirnega sporazuma ugotavljata da naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej
določiti potreb po storitvah ki so predmet tega okvirnega sporazuma in bo storitve časovno in
količinsko naročal glede na dejanske potrebe po cenah ki bodo podane v ponudbi
33
(2) Izvajalec se zavezuje za naročnika opravil storitve ki so predmet naročila naročnik pa mu
bo za to plačal dogovorjeno ceno
(3) Naročnikove zahteve ter specifikacije se lahko v soglasju z izvajalcem med samim
trajanjem okvirnega sporazuma tudi spremenijo dopolnijo ali razširijo pri čemer pa izvajalec
v nobenem primeru ni upravičen do povračila kakršnih koli stroškov ki bi jih spremenjene
zahteve morebiti povzročile
(4) Ponudba in dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila katere del so tudi tehnične
specifikacije naročila sta sestavni del tega sporazuma
4 člen
Ta sporazum se sklepa za obdobje od predvidoma 1112018 oziroma od podpisa okvirnega
sporazuma do 3042020
PLAČILNI POGOJI
5 člen
(1) Opravljena dela po tem sporazumu bo izvajalec obračunal po dejansko izvršenih količinah
dokumentiranih v dnevniku evidenci tahografskih zapisov oziroma GPS podatkih potrjenih s
strani pooblaščenega predstavnika naročnika
(2) Storitev je uspešno opravljena ko naročnik potrdi pisno poročilo o opravljenih storitvah ki
ga pripravi izvajalec po vsakem opravljenem naročilu Obračunavanje del bo izvajalec opravil
z izstavitvijo mesečnega računa po opravljenem delu Pri izstavitvi mesečnega računa se mora
izvajalec sklicevati na številko pogodbe
Izvajalec izstavi s strani pooblaščenega predstavnika naročnika predhodno potrjen račun za
dela opravljena v preteklem mesecu Na računu mora biti prikazan tudi skupni znesek
opravljenih del Naročnik bo v roku 15 dni račun potrdil ali mu ugovarjal Za grajanji del mora
izvajalec izstaviti dobropis
6 člen
(1) Naročnik bo izvajalcu izstavljen račun ki ga bo predhodno potrdil naročnikov skrbnik te
pogodbe plačal v roku 30 dni od uradnega datuma prejema računa na transakcijski račun
izvajalca številka SI56 odprt
pri
Na podlagi 32 Člena ZIPRS 1819 (Uradni list RS št 712017 132018 - ZJF-H) je plačilni rok
lahko krajši od 30 dni v kolikor dobavitelj s tem zagotovi nižjo pogodbeno vrednost
(2) Če je zadnji dan za plačilo dela prost dan se šteje da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji
delovni dan
V primeru nastopa s podizvajalcem ki zahteva neposredno plačilo se bo dodal še naslednji
odstavek
(3) Izvajalec pooblašča naročnika da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani
izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu Podizvajalec soglaša da naročnik namesto
34
izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca na transakcijski račun podizvajalca
številka SI56 odprt
pri
Izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca ki ga je predhodno
potrdil
Neposredna plačila podizvajalcem bodo izvršena v roku iz prvega odstavka tega člena
7 člen
Če naročnik zamudi s plačilom je izvajalec upravičen zahtevati zakonite zamudne obresti od
dneva zapadlosti računa v plačilo do dneva plačila
ČAS IZVAJANJA STORITEV
8 člen
(1) Zimska služba se bo predvidoma izvajala od novembra tekočega leta do marca prihodnje
leto Predvideno obdobje izvajanja zimske službe pa se bo tekom izvajanja okvirnega
sporazuma prilagajalo dejanskim vremenskim pogojem kar pomeni da predvideni pričetek in
konec izvajanja zimske službe nista fiksna
(2) Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s tem sporazumom prevzetih del takoj po
podpisu sporazuma
(3) Izvajalec se obvezuje da bo dela opravljal po dinamiki in navodilih naročnika oziroma
skladno z možnostjo zagotavljanja proračunskih sredstev Obseg in dinamika izvajanja del se
po odločitvi naročnika prilagaja razpoložljivim finančnim sredstvom in vremenskim razmeram
Zaradi spremenjenih vremenskih razmer lahko pogodbeni stranki v soglasju s pooblaščenim
predstavnikom naročnika določita trajanje zimske službe drugače
Začetek izvajanja vsakokratnega pluženja in posipavanja cest se uskladi s pooblaščenim
predstavnikom naročnika oz drugimi predstavniki imenovanimi s strani naročnika
OBVEZE NAROČNIKA IN IZVAJALCA
9 člen
Naročnik se obvezuje da bo
minus dal izvajalcu na razpolago vse potrebne informacije podatke in dokumente s katerimi
razpolaga in so vezani na izvedbo storitev po tem okvirnem sporazumu
minus sodeloval s pooblaščenim predstavnikom izvajalca
minus obveščal izvajalca ter koordiniral delo
minus plačeval naročene storitve v dogovorjenih rokih
10 člen
Izvajalec izjavlja da se je seznanil s predmetom tega okvirnega sporazuma pred oddajo
ponudbe in pred podpisom tega okvirnega sporazuma in se obvezuje da bo
35
minus izvajal storitve v skladu z vsemi veljavnimi predpisi Republike Slovenije in Evropske
unije ki urejajo predmet tega sporazuma ter načeli stroke in v skladu z zahtevami
naročnika
minus izvajal storitve po tem sporazumu strokovno brezhibno in kvalitetno ter v skladu z
dobrimi poslovnimi običaji
minus zagotavljal najvišjo kakovost storitev ne glede na čas in kraj izvajanja
minus pravočasno opozoril naročnika na vse nejasnosti iz vsebine oziroma obsega
obveznosti iz sporazuma
minus svoje naloge opravil brezhibno kvalitetno in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka
upoštevajoč predpise s tega področja
minus izvajal storitve po tem okvirnem sporazumu po pravilih stroke v skladu z navodili
naročnika in v dogovorjenih rokih
minus izvajal tudi izven normalnega delovnega časa ne da bi za to zahteval posebna denarna
nadomestila V kolikor bodo vremenske razmere terjale vključitev dodatnega kadra ga
bo izvajalec vključil v izvajanje zimske službe
minus se zavezuje da je seznanjen s predvidenim obsegom del kjer se bodo storitve izvajale
in se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za
delo nepopolnega inali neustreznega popisa območij ter se zavezuje da bo tovrstne
pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške ne da bi zaradi tega trpel čas in
kakovost storitev zimske službe
minus začetek izvajanja vsakokratnega pluženja in posipavanja cest se uskladi s
pooblaščenim predstavnikom naročnika oz drugimi predstavniki imenovanimi s strani
naročnika
minus da bo vodil dnevnik in evidenco tahografskih zapisov s potnimi nalogi za vse delovne
stroje ki to omogočajo in za vsa dela ki so se izvajala v skladu s tem sporazumom
prevzetimi deli ali na zahtevo naročnika namestil prenosne GPS naprave za
spremljanje vozil zimske službe z določitvijo statusa pluženja ali posipanja
minus da bo zagotavljal ustrezne tehnične zmogljivosti glede na obseg del ter bo dela izvajal
z ustrezno opremo glede na specifiko posamezne ceste
minus da bo naročniku predložil izvedbeni program zimske službe
minus da bodo dela izvajali strokovno usposobljeni delavci in da bo zagotovil strokovno
vodstvo izvajanja del ter lastno kontrolo
minus da bo v primeru poškodbe javnih cest pri opravljanju del iz tega sporazuma ki so
nastala po krivdi izvajalca le-te odpravil na svoje stroške v najkrajšem možnem času
minus omogočal ustrezen nadzor naročniku
11 člen
Če naročnik naroči storitev za katero izvajalec meni da bi bili kršeni predpisi ali povzročena
nesorazmerna škoda naročniku ali tretjemu lahko izvedbo odkloni ne da bi kršil določila
sporazuma vendar mora razlog za odklonitev dokazati oziroma izkazati obstoj in predstaviti
dejstva ki utemeljujejo odklonitev Če naročilo ne omogoča strokovno optimalne izvedbe
storitve ali pa zahteva rešitve ki niso v skladu s pravili stroke mora izvajalec naročnika na to
dejstvo opozoriti in mu svetovati primernejšo izvedbo vendar mora nalogo izpolniti kot mu je
bilo naročeno če naročnik pri tem vztraja
POOBLAŠČENE OSEBE
36
12 člen
(1) S strani naročnika je skrbnik tega okvirnega
sporazuma
(2) S strani izvajalca je skrbnik okvirnega
sporazuma ki je tudi odgovoren za izvedbo
storitev po tem okvirnem sporazumu
POGODBENA CENA
13 člen
(1) Vrednost posamezne storitve je razvidna iz predračuna ki je sestavni del tega sporazuma
V navedeni pogodbeni vrednosti so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del predvidenih
v popisu del vključno z vrednostjo vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih
del stroški za izdelavo zahtevane dokumentacije obratovalnimi stroški stroški za označitev
del v skladu z veljavnimi predpisi varnosti pri delu in vsi drugi stroški davki in morebitni popusti
tako da naročnika ne bremenijo kakršnikoli drugi stroški povezani s predmetom javnega
naročila V pogodbeno vrednost so tako vključeni vsi stroški dobave priprave in uporabe
potrebnega materiala z vsemi prenosi in transporti stroški deponije odvoza in morebitni drugi
stroški ki bi nastali v zvezi z deli ki so predmet sporazuma
Cene na enoto kot so razvidne iz predračuna so fiksne za prvo leto trajanja okvirnega
sporazuma nato pa se valorizirajo skladno s Pravilnikom o načinu valorizacije denarnih
obveznosti ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list
RS št 104) V primeru da indeks cen življenjskih potrebščin kumulativno preseže 4 (štiri
odstotke) vrednosti šteto od preteka enega leta od dneva sklenitve okvirnega sporazuma se
cene iz ponudbenega predračuna lahko uskladijo za največ 80 (osemdeset odstotkov)
povišanja indeksa cen življenjskih potrebščin
(2) Stranki sporazuma sta soglasni da so vsi stroški izvajalca vključeni v ceno Cena iz prvega
odstavka tega člena vsebuje vse dajatve stroške in davke razen DDV
JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI IZVAJALCA
14 člen
(1) Izvajalec mora najkasneje v 5-ih dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani
naročnika kot pogoj za veljavnost pogodbe naročniku izročiti bianco menico za dobro izvedbo
obveznosti iz okvirnega sporazuma v višini 10 od okvirne vrednosti sporazuma iz
predračuna (z DDV) v vrednosti EUR z menično izjavo s pooblastilom za
izpolnitev z veljavnostjo 30 dni po datumu poteka roka za izvedbo obveznosti po tej pogodbi
Naročnik po predhodnem obvestilu lahko unovči menico pod naslednjimi pogoji
bull če izvajalec del ne bo opravljal v skladu z zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo
javnega naročila
bull če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi kršitev ali zamude na strani izvajalca
bull če se na zahtevo naročnika v primernem roku ki ga določi naročnik pomanjkljivosti
ne odpravijo
37
bull če bo izvajalec kršil določbe veljavne zakonodaje v zvezi z varovanjem poslovnih
skrivnosti in zaupnosti podatkov
(2) Predložitev zavarovanja dobre izvedbe posla je pogoj za veljavnost te pogodbe
VIŠJA SILA
15 člen
(1) Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki ki nastopijo
neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob
sklepanju okvirnega sporazuma ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti
(2) Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v treh delovnih dneh po
nastanku le-te
(3) Nobena od strank sporazuma ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih
obveznosti iz razlogov ki so izven njenega nadzora
POSLOVNA SKRIVNOST
16 člen
(1) Stranki sporazuma soglašata da vsi podatki do katerih bi prišli z izvedbo tega okvirnega
sporazuma predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta da bosta vse podatke skrbno
varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvedbo tega okvirnega sporazuma
(2) Izvajalec se zavezuje da brez izrecne pisne naročnikove privolitve ne bo objavljal ali se
okoriščal z naročnikovimi poslovnimi skrivnostmi ali zaupnimi informacijami do katerih je imel
kot izvajalec dostop v času veljavnosti tega sporazuma ali po tem če so ta gradiva označena
z oznako interno oziroma zaupno
(3) Stranki sporazuma se zavezujeta da bosta na zahtevo nasprotne stranke vrnili vse
dokumente in njihove kopije pridobljene v okviru medsebojnega sodelovanja ki vsebujejo
podatke ki predstavljajo poslovno skrivnost
(4) Naročnik lahko od izvajalca zahteva polno odškodnino za vso škodo ki jo utrpi in ki izvira
iz objave ali okoriščanja z naročnikovimi poslovnimi skrivnostmi ali zaupnimi informacijami
POGODBENA KAZEN
17 člen
(1) V primeru da izvajalec zamuja z izvedbo storitev iz razlogov ki niso na strani naročnika
ter ne gre za opravičeno zamudo je dolžan plačati pogodbeno kazen v višini od
vrednosti sporazuma za vsak dan zamude vendar največ vrednosti sporazuma
(2) Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu pogodbene cene Stranki sporazuma soglašata
da naročnik ni dolžan sporočiti izvajalcu da si pridržuje pravico do pogodbene kazni če je
izvajalec zamujal z izvedbo storitev
(3) V primeru da zamuda ali napake pri izvedbi onemogočajo namen posla lahko naročnik
odstopi od okvirnega sporazuma in zahteva odškodnino
38
ODSTOP OD SPORAZUMA
18 člen
(1) Katerakoli od strank sporazuma lahko zaradi kršitev obveznosti s strani nasprotne stranke
če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu odstopi od okvirnega sporazuma brez
odpovednega roka V primeru odstopa sta stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz
tega sporazuma in nastalo škodo
(2) V vsakem primeru lahko vsaka od strank odstopi od okvirnega sporazuma s tem da glede
na razlog odstopa izbere za nasprotno stran primeren čas ter poravna vse stroške ki jih s tem
povzroči Vsaka stranka lahko prekine okvirni sporazum brez da bi navajala razloge s
trimesečnim odpovednim rokom
19 člen
Okvirni sporazum preneha veljati če je naročnik seznanjen da je pristojni državni organ ali
sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne okoljske ali socialne zakonodaje
s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
20 člen
Pogodbeni stranki se zavezujeta da
- ne bosta kršili dolžnostnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem
ali zasebnem sektorju ki ga določajo s strani države sprejeti zakonski in
podzakonski predpisi ter zapisani kodeksi ravnanja v poklicnih ali poslovnih
združenjih
- ne bosta dali oziroma obljubili kakršnegakoli darila ali plačila v denarju ali v kakem
drugem dragocenem predmetu posredno ali neposredno kateremu funkcionarju
uslužbencu ali drugemu zaposlenemu pri naročniku ali drugem državnem organu
(službi oddelku agenciji) oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične
stranke z namenom podkupovanja da bi tako napeljeval takega funkcionarja
uslužbenca ali drugega zaposlenega stranko ali kandidata k zlorabi svojega
položaja ali k vplivanju na zakon ali odločitev naročnika ali drugega pristojnega
organa tako da bi s tem pridobila obdržala ali usmerila posle k naročnikovemu
sopogodbeniku ali njegovemu izpolnitvenemu pomočniku zastopniku distributerju
ali drugi povezani pravni ali fizični osebi
- ne bosta omejevali oziroma vplivali na poslovanje izvajalca ali naročnika pri
poslovanju po predpisih o javnem naročanju
- ne bosta sklenili pogodbe pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene
stranke predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja
obljubi ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali sklenitev
posla pod ugodnejšimi pogoji ali za drugo ravnanje ali opustitev s katerim je organu
ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev
nedovoljene koristi predstavniku organa posredniku organa ali organizacije iz
javnega sektorja drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku zastopniku
posredniku
39
V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule je že veljavno sklenjena pogodba nična
Pogodba ki je veljavno sklenjena pod odložilnim ali razveznim pogojem ki v primeru
ugotovitve kršitve ali poskusa kršitve protikorupcijske klavzule še ni nastopil se šteje da ni
bila sklenjena
Na ničnost pogodbe se lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba in se ugotavlja pred stvarno
in krajevno pristojnim sodiščem v Republiki Sloveniji
REŠEVANJE SPOROV
21 člen
(1) Morebitne spore ki bi nastali v zvezi z izvajanjem tega sporazuma bosta pogodbeni stranki
skušali rešiti sporazumno
(2) Če spornega vprašanja ne bi mogli rešiti sporazumno lahko vsaka pogodbena stranka
sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v
KONČNE DOLOČBE
22 člen
(1) Okvirni sporazum je sklenjen z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank in velja
za čas veljavnosti kot je opredeljeno v okvirnem sporazumu
(2) Okvirni sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom ki ga sprejmeta in
podpišeta obe pogodbeni stranki Če katerakoli od določb sporazuma je ali postane
neveljavna to ne vpliva na ostale določbe sporazuma Neveljavna določba se nadomesti z
veljavno ki mora čimbolj ustrezati namenu ki ga je želela doseči neveljavna določba
(3) Okvirni sporazum je sklenjen z odložnim pogojem
- Izvajalec mora za izpolnitev pogoja predložiti v roku 5 (petih) dni po prejemu
sklenjene pogodbe garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (menico)
- Če izvajalec ne bo izpolnil zahtevanih obveznosti iz prvega odstavka tega člena te
pogodbe se šteje da pogodba ni bila sklenjena naročnik pa bo unovčil Garancijo za
resnost ponudbe (menico)
Ob izpolnitvi pogojev iz prve in druge točke pa pogodba učinkuje od dneva sklenitve pogodbe
Kot datum sklenitve pogodbe se šteje datum zadnjega podpisa pogodbenih strank
23 člen
Za urejanje razmerij ki niso izrecno določena s tem okvirnim sporazumom se uporabljajo
določila zakona ki ureja obligacijska razmerja in drugih veljavnih predpisov ki urejajo z
okvirnim sporazumom opredeljena medsebojna razmerja
24 člen
Okvirni sporazum je sestavljen v štirih (4) enakovrednih izvodih od katerih prejme vsaka
pogodbena stranka po dva (2) izvoda
Datum Datum
40
Naročnik Izvajalec
Občina Šentilj
mag Štefan Žvab župan
41
OBR-9
STANDARDNI OBRAZEC ZA ENOTNI EVROPSKI DOKUMENT V ZVEZI Z ODDAJO
JAVNEGA NAROČILA
Obrazec dobite na spletni strani naročnika wwwsentiljsi in ga izpolnite na Portalu javnih
naročil na povezavi httpwwwenarocanjesi_ESPD
Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte ki v
kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik sodelujoči ponudniki v primeru skupne
ponudbe gospodarski subjekti na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci)
Priporočila za izpolnjevanje ESPD obrazca Obrazec ESPD ki je objavljen pri tem javnem
naročilu na spletni strani wwwsentiljsi si naložite in shranite na svoj računalnik (v takšni obliki
kot je objavljen - xml) Nato odprite Portal javnih naročil zavihek ESPD (povezava
httpwwwenarocanjesi_ESPD) kjer pri vprašanju raquoKdo stelaquo izberete možnost raquoSem
gospodarski subjektlaquo Pri naslednjem koraku pripnete shranjeno datoteko xml ESPD ki ste si
jo pred tem naložili in shranili v vaš računalnik Potem nadaljujete z izpolnjevanjem obrazca
Ponudnik ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo naloži svoj ESPD v razdelek raquoESPD ndash
ponudniklaquo ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek raquoESPD ndash ostali sodelujočilaquo
Ponudnik ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo naloži nepodpisan ESPD v xml obliki in bo
podpisan hkrati s podpisom ponudbe
Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek raquoESPD ndash ostali sodelujočilaquo priloži podpisane ESPD
v pdf obliki ali v elektronski obliki podpisan xml
42
OBR-10
MENIČNA IZJAVA1
S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV ZA RESNOST PONUDBE
Ponudnik helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Zakoniti zastopnik oz pooblaščenec ponudnika helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
nepreklicno izjavljam da pooblaščam naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212
Šentilj v Slov goricah da lahko podpisano bianco menico ki je bila izročena kot
zavarovanje za resnost ponudbe za javno naročilo raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh
in javnih površinah v občini Šentilj za zimsko sezono 20182019 in 20192020laquo
objavljeno na Portalu JN pod št objave z dne skladno
z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbe za predmetno javno
naročilo brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek v višini
300000 EUR
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati
ko dospe v gotovini To pooblastilo preneha veljati z dnem 1 12 2018 oziroma z dnem
predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih del predmetnega naročila
Menični znesek se nakaže na račun naročnika št SI56 0131 8010 0009 155 odprt pri
UJP Ponudnik izjavlja da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje Menica
naj se izpolni s klavzulo raquoBREZ PROTESTAlaquo
Ponudnik hkrati POOBLAŠČAM naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
slov goricah da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take
menice
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz
naslednjih mojih računov
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
V primeru odprtja dodatnega računa ki ni zgoraj naveden izrecno dovoljujem izplačilo menice
in pooblaščam banko pri kateri je takšen račun odprt da izvede plačilo
Kraj in datum Podpis odgovorne osebe
Priloga bianco menica
1 Original menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev za resnost ponudbe in bianco menico mora ponudnik posredovati naročniku
po redni pošti najkasneje do dne in ure (ne glede na način vročitve) ki je določena kot datum in ura za oddajo ponudb
43
OBR-11
MENIČNA IZJAVA
S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV ZA DOBRO IZVEDBO DEL
Izvajalec helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Zakoniti zastopnik oz pooblaščenec izvajalca helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
nepreklicno izjavljam da pooblaščam naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212
Šentilj v Slov goricah da lahko podpisano bianco menico ki je bila izročena kot zavarovanje
za dobro izvedbo del po okviren sporazumu šthelliphelliphelliphelliphellip z dnehelliphelliphellipza javno naročilo
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip objavljeno na Portalu JN pod št objave z
dne skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in
ponudbe za predmetno javno naročilo brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih
delih za znesek v višini helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip EUR
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati
ko dospe v gotovini To pooblastilo preneha veljati 30 dan po roku za izpolnitev ponudnikovih
pogodbenih obveznosti
Menični znesek se nakaže na račun naročnika št SI56 0131 8010 0009 155 odprt pri
UJP Izvajalec izjavlja da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje Menica
naj se izpolni s klavzulo raquoBREZ PROTESTAlaquo
Izvajalec hkrati POOBLAŠČAM naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
Slov goricah da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take
menice
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz
naslednjih mojih računov
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
V primeru odprtja dodatnega računa ki ni zgoraj naveden izrecno dovoljujem izplačilo menice
in pooblaščam banko pri kateri je takšen račun odprt da izvede plačilo
Kraj in datum
Podpis odgovorne osebe
18
Zahtevek za revizijo mora vsebovati
1 ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu vlagatelj) ter kontaktno
osebo
2 ime naročnika
3 oznako javnega naročila
4 predmet javnega naročila
5 očitane kršitve
6 dejstva in dokaze s katerimi se kršitve dokazujejo
7 pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku če vlagatelj
nastopa s pooblaščencem
8 navedbo ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz
evropskih sredstev in iz katerega sklada
Vlagatelj mora v skladu s prvo alinejo prvega odstavka 71 člena ZPVPJN zahtevku za revizijo
priložiti potrdilo o plačilu takse v višini 200000 EUR
Takso je potrebno vplačati na podračun odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za
predrevizijski in revizijski postopek številka 01100-1000358802 ndash izvrševanje proračuna RS
Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje
sklicevanja na številko odobritve 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št objave
javnega naročila oznaka L pa pomeni označbo leta V kolikor je št objave javnega naročila
krajša od šestih znakov se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0)
Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku po pošti priporočeno ali
priporočano s povratnico Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati
ministrstvu pristojnemu za javna naročila
Zahtevek za revizijo ki se nanaša na vsebino objave ali dokumentacijo v zvezi z oddajo
javnega naročila se razen v primeru iz četrtega odstavka 25 člena ZPVPJN vloži v desetih
delovnih dneh od dneva
minus objave obvestila o javnem naročilu ali
minus obvestila o dodatnih informacijah informacijah o nedokončanem postopku ali
popravku če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za
izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno
objavljenega obvestila o naročilu ali
minus prejema povabila k oddaji ponudb
Če naročnik ugotovi da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno
legitimirana oseba iz 14 člena ZPVPJN da vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 15 člena
ZPVPJN ni predložil potrdila o plačilu takse ali da ni bila plačana ustrezna taksa ga najpozneje
v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže
mag Štefan Žvab
župan Občine Šentilj
19
OBR-1
PONUDNIK helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
PONUDBA
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski
sezoni 20182019 in 20192020laquo
Naziv oz popolna firma
ponudnika
Sedež ponudnika
Odgovornae osebae oziroma
zakoniti zastopnik(i) (podpisnik(i)
okvirnega sporazuma)
Kontaktna oseba
Telefon
Telefaks
Elektronski naslov
Številka transakcijskega računa
ponudnika (IBAN) pri banki
Matična številka
Identifikacijska številka za DDV
Pristojni davčni urad
Nastopanje s podizvajalci DA NE
Kraj in datum
Žig in podpis ponudnika
20
OBR-1A
PODIZVAJALEC
PONUDBA
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski
sezoni 20182019 in 20192020laquo
PODATKI O PODIZVAJALCU
Naziv oz popolna firma
ponudnika - podizvajalca
Sedež ponudnika - podizvajalca
Odgovornae osebae oziroma
zakoniti zastopnik(i)
(podpisnik(i) okvirnega
sporazuma)
Kontaktna oseba
Telefon
Telefaks
Elektronski naslov
Številka transakcijskega računa
ponudnika (IBAN)
Matična številka
Identifikacijska številka za DDV
Pristojni davčni urad
Del izvedbe javnega naročila ki ga bo izvedel podizvajalec
Opis dela izvedbe naročila ki ga
bo izvedel podizvajalec
Količina
Kraj izvedbe
Kraj in datum
Žig in podpis podizvajalca
21
OBR-2
PONUDNIK helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
PREDRAČUN ŠT helliphelliphelliphellip
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski
sezoni 20182019 in 20192020laquo
Storitev Enota
Ocenjena
količina
Cena brez
DDV v
EURenoto
Skupaj cena
brez DDV v
EUR
Stopnja
DDV v
Znesek DDV
v EUR
Cena z DDV
v EUR
Dežurstvo Ura 650
Postavitev kolov -
leseni Kom
200
Odstranjevanje
kolov lesenih Kom
200
DELAVCI
Preglednik Ura 200
Voznikstrojnik Ura 1800
VOZILA
Tovorno vozilo 8-
10 t Ura
200
Tovorno vozilo 10-
12 t Ura
300
Pregledniško
vozilo Ura
50
STROJI
Rovokopač Ura 100
Traktor do 90 KM Ura 200
Traktor nad 90 KM Ura 1000
Posipalec za
traktorndash vlečni
(obr ure)
Ura
1000
Snežni plug (obr
ure) Ura
600
Snežni rezkar
(obr ure) Ura
20
22
Veljavnost ponudbe do 1 4 2020
Ponudnik helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
izjavljam da sem seznanjen in se v celoti strinjam z navodili in pogoji ki so navedeni v tej
dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in bom pri izvajanju storitev zimske službe
upošteval reakcijski oz odzivni čas v trajanju največ 30 minut od poziva pooblaščenega
predstavnika naročnika
Kraj in datum Žig in podpis ponudnika
Ponudnik v sistemu e-JN predračun naloži v razdelek raquoPredračunlaquo v pdf datoteki
Posipalec
avtomatski (npr
Igloo-obrure)
Ura
50
Pometalna
naprava za
čiščenje ceste
(obrure)
Ura
100
MATERIAL
Snežni koli 2 m
leseni kom
200
Agregat za
posipanje (2-4
mm) s
transportom do
vzdrževalne enote
m3
300
Agregat za
posipanje (8-16
mm) s
transportom do
vzdrževalne enote
m3
60
NaCl garnulacije
0-4 (0-2) mm za
odprta skladišča s
transportom do
vzdrževalne enote
t
170
NaCl garnulacije
0-4 (0-2) mm v
vrečah 25 kg s
transportom do
sedeža naročnika
t
3
SKUPAJ
23
OBR-2A
PISNO SOGLASJE PONUDNIKA
za odpravo računskih napak v skladu s 7 odstavkom 89 člena ZJN-3
Ponudnik helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
s podpisom te izjave dajem naročniku soglasje da popravi računske napake ki jih odkrije pri
pregledu in ocenjevanju ponudb Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta
spreminjati Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi da je prišlo do računske napake
zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika lahko naročnik
popravi računsko napako tako da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin ki jih
ponudi ponudnik izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije
Naročnik lahko napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno
Kraj in datum
Žig in podpis ponudnika
24
OBR-3
PONUDNIK helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
REFERENCE - SEZNAM NAJVAŽNEJŠIH STORITEV ZIMSKE SLUŽBE V ZADNJIH
TREH LETIH PRED ODDAJO PONUDBE
Navodilo za izpolnjevanje OBR- 3
1 Ponudniki izpolnijo obrazec z izvedbo zimske službe na občinskih cestah v dolžini
minimalno 50 km za posamezno referenco
2 Ponudniki z žigom in podpisom jamčijo da so navedeni podatki (reference) točne in resnični
V primeru da bo naročnik ugotovil da je ponudnik navajal neresnične in zavajajoče podatke
(reference) bo brez predhodnega obvestila ponudnika predlagal za vpis v javni seznam
ponudnikov z negativnimi referencami V primeru če naročnik tega javnega naročila
NAROČNIK
(naziv naslov odgovorna
oseba naročnika telefon)
Izvedbe zimske
službe (dolžina
cest v km)
Vrednost del
v EUR z DDV Leto
izvedbe
25
ugotovi da določene navedene reference referenčni naročnik preteklega javnega naročila ne
priznava bo takšna referenca izločena
3 Ponudnik na tem obrazcu navede najmanj štiri (4) reference različnega naročnika
4 Naročnik bo ponudniku priznal le reference za izvajanja zimske službe na občinskih cestah
Naročnik nebo priznal reference zimske službe državnih cest
5 Naročnik bo ponudniku priznal le reference zaključene od vključno leta 2015 naprej
Kraj in datum
Žig in podpis ponudnika
Opomba V primeru da bo naročnik podvomil v resničnost navedb bo ustreznost in resničnost
referenc preveril
26
OBR-3A
POTRDILO NAROČNIKA
(priloga k OBR-3)
Naročnikhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Vrsta storitev helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Potrjujemo da je izvajalec
od helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip do helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (navesti datum)
za nas izvajal storitve zimske službe občinskih cest po pogodbi šthelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip z
dnehelliphelliphelliphelliphelliphellip v dolžini helliphelliphelliphellip km in sicer kot
glavni izvajalec podizvajalec
(ustrezno obkrožiti)
Storitve je opravljal pravočasno in kvalitetno
Odgovorna oseba naročnika pri katerem se lahko dobijo dodatne informacije
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip tel št helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip e-
naslov helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
To potrdilo je izdano na prošnjo ponudnika za prilogo ponudbi kot priporočilo za priznanje
referenc
Kraj in datum
Žig in podpis naročnika
Navodilo za izpolnjevanje OBR-3A
1 Po potrebi naj ponudnik obrazec kopira
2 OBR-3A raquopotrdilo naročnikalaquo
27
OBR-4
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV
S podpisom te izjave ponudnik
______________________________________________________________ izjavljamo da
izpolnjujemo vse pogoje v skladu z zakonom in razpisno dokumentacijo na javni razpis
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski
sezoni 20182019 in 20192020laquo in sicer izjavljamo
Da bomo ves čas izvajanja pogodbe nemoteno zagotavljati dobavo posipnega materiala
potrebnega za izvajanje zimskega vzdrževanja javnih poti in javnih površin
Da bomo upoštevali dogovorjen reakcijski čas največ 30 minut
Da bo ponudnik imel dežurno in pregledniško službo
Da je oddaljenost vseh tehničnih kapacitet je največ 30 km od sedeža naročnika
Da so vsa vozila s katerimi se pluži in posipava opremljena z GPS napravo ter ponudnik
razpolaga s programsko opremo da lahko naročniku dokazuje opravljanje del in število ur
Da razpolagamo z ustreznim kadrom in tehnični opremo za izvedbo predmeta javnega
naročila ki je zahtevana in je navedena na posebnih obrazcih
Da bomo dela izvedli v skladu pravili stroke in navodili naročnika
Da bomo pri izvedbi javnega naročila upošteval obveznosti ki izhajajo iz predpisov o varstvu
zaposlenih in ureditvi delovnih pogojev
Da imamo zavarovano odgovornost za predmet javnega naročila skladno s Navodili
ponudnikom iz razpisne dokumentacije
Da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila
Ta izjava je sestavni del ponudbe s katero se prijavljamo na predmetno javno naročilo
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo da so zgoraj navedeni podatki točni in
resnični
Naročnik si pridružuje pravico da lahko skladno s 77 členom ZJN-3 pred izdajo odločitve o
oddaji javnega naročila o izvedbi javnega naročila preveril izpolnjevanje vseh pogojev katerih
izpolnjevanje ponudnik s podpisom te izjave izkazuje v kolikor bo naročnik podvomil v
resničnost izjave Ponudnik se zavezuje da bo na poziv naročnika predložil zahtevana
dokazila
Kraj in datum (žig) Podpis odgovorne osebe ponudnika
28
OBR-5
SEZNAM TEHNIČNIH KAPACITET
Za izvedbo predmeta javnega naročila raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih
površinah v občini Šentilj za zimski sezoni 20182019 in 20192020laquo razpolagamo najmanj
s sledečo opremo
Zap
št
Tehnična kapaciteta oprema (znamka
model naslov ipdhellip)
Datum
nazadnje
opravljenega
tehničnega
pregleda letnik
izdelave
Podlaga za
razpolaganje
(lastništvo najem
ipd)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
29
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Po potrebi se obrazec kopira
Naročnik si pridružuje pravico da bo skladno s 77 členom ZJN-3 pred izdajo odločitve o oddaji
javnega naročila o izvedbi javnega naročila preveril izpolnjevanje vseh pogojev katerih
izpolnjevanje ponudnik s podpisom te izjave izkazuje v kolikor bo podvomil v resničnost
Ponudnik se zavezuje da bo na podlagi naročnikovega poziva predložil zahtevana dokazila
Kraj in datum Žig in podpis ponudnika
30
OBR-6
SEZNAM KADRA PONUDNIKA
Pri izvedbi predmeta javnega naročila raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih
površinah v občini Šentilj za zimski sezoni 20182019 in 20192020laquo bo sodeloval
naslednji kader
Zap
št
Ime in priimek
delavca
Izobrazba strokovni
izpiti
Razmerje do
ponudnika
(zaposlen
pogodbenihellip)
Delo v okviru
predmeta javnega
naročila
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Po potrebi se obrazec kopira
Kraj in datum Žig in podpis ponudnika
31
OBR-7
POTRDILO O OGLEDU LOKACIJE
Pooblaščena oseba ponudnika ______________________________________________
(naziv ponudnika) ______________________________ (ime in priimek) se je udeležila
organiziranega obveznega ogleda cest za potrebe izdelave ponudbe za javno naročilo
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski sezoni
20182019 in 20192020laquo z oznako _____________________ dne _____________ ob
_____uri
Izpolni naročnik po opravljenem ogledu
Podpis predstavnika
naročnika
Žig naročnika Kraj in datum
Izpolni ponudnik in obvezno priloži k ponudbeni dokumentaciji
Podpis ponudnika Žig ponudnika Kraj in datum
32
OBR-8
OBČINA ŠENTILJ Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v Slov goricah matična številka
5884209000 davčna številka SI 38253283 ki jo zastopa župan mag Štefan Žvab (v
nadaljevanju naročnik)
in
(naziv in naslov izvajalca)
matična številka davčna številka ki ga
zastopa (v nadaljevanju izvajalec)
se dogovorita in skleneta naslednji
OKVIRNI SPORAZUM
za izvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za
zimski sezoni 20182019 in 20192020
UVODNE DOLOČBE
1 člen
Naročnik in izvajalec ugotavljata da
minus je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila
za objavljen na Portalu javnih
naročil pod št objave z dne v skladu
s členom Zakona o javnem (Uradni list RS št 912015 v nadaljevanju ZJN-
3) z namenom sklenitve okvirnega sporazuma v skladu s točko b) sedmega odstavka
48 člena ZJN-3
minus je naročnik na podlagi javnega naročila iz prve alineje in prejetih ponudb z Odločitvijo
o oddaji javnega naročila številka z dne izbral
enega ponudnika
minus da je izvajalec strokovno in tehnično sposoben izvesti naročilo po tem sporazumu
2 člen
S tem sporazumom se naročnik in izvajalec dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvajanja
javnega naročila iz prejšnjega člena
PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA
3 člen
(1) Predmet javnega naročila je kot je
razvidno iz seznama javnih poti in javnih površin ki so sestavni del tega sporazuma Stranki
tega okvirnega sporazuma ugotavljata da naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej
določiti potreb po storitvah ki so predmet tega okvirnega sporazuma in bo storitve časovno in
količinsko naročal glede na dejanske potrebe po cenah ki bodo podane v ponudbi
33
(2) Izvajalec se zavezuje za naročnika opravil storitve ki so predmet naročila naročnik pa mu
bo za to plačal dogovorjeno ceno
(3) Naročnikove zahteve ter specifikacije se lahko v soglasju z izvajalcem med samim
trajanjem okvirnega sporazuma tudi spremenijo dopolnijo ali razširijo pri čemer pa izvajalec
v nobenem primeru ni upravičen do povračila kakršnih koli stroškov ki bi jih spremenjene
zahteve morebiti povzročile
(4) Ponudba in dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila katere del so tudi tehnične
specifikacije naročila sta sestavni del tega sporazuma
4 člen
Ta sporazum se sklepa za obdobje od predvidoma 1112018 oziroma od podpisa okvirnega
sporazuma do 3042020
PLAČILNI POGOJI
5 člen
(1) Opravljena dela po tem sporazumu bo izvajalec obračunal po dejansko izvršenih količinah
dokumentiranih v dnevniku evidenci tahografskih zapisov oziroma GPS podatkih potrjenih s
strani pooblaščenega predstavnika naročnika
(2) Storitev je uspešno opravljena ko naročnik potrdi pisno poročilo o opravljenih storitvah ki
ga pripravi izvajalec po vsakem opravljenem naročilu Obračunavanje del bo izvajalec opravil
z izstavitvijo mesečnega računa po opravljenem delu Pri izstavitvi mesečnega računa se mora
izvajalec sklicevati na številko pogodbe
Izvajalec izstavi s strani pooblaščenega predstavnika naročnika predhodno potrjen račun za
dela opravljena v preteklem mesecu Na računu mora biti prikazan tudi skupni znesek
opravljenih del Naročnik bo v roku 15 dni račun potrdil ali mu ugovarjal Za grajanji del mora
izvajalec izstaviti dobropis
6 člen
(1) Naročnik bo izvajalcu izstavljen račun ki ga bo predhodno potrdil naročnikov skrbnik te
pogodbe plačal v roku 30 dni od uradnega datuma prejema računa na transakcijski račun
izvajalca številka SI56 odprt
pri
Na podlagi 32 Člena ZIPRS 1819 (Uradni list RS št 712017 132018 - ZJF-H) je plačilni rok
lahko krajši od 30 dni v kolikor dobavitelj s tem zagotovi nižjo pogodbeno vrednost
(2) Če je zadnji dan za plačilo dela prost dan se šteje da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji
delovni dan
V primeru nastopa s podizvajalcem ki zahteva neposredno plačilo se bo dodal še naslednji
odstavek
(3) Izvajalec pooblašča naročnika da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani
izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu Podizvajalec soglaša da naročnik namesto
34
izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca na transakcijski račun podizvajalca
številka SI56 odprt
pri
Izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca ki ga je predhodno
potrdil
Neposredna plačila podizvajalcem bodo izvršena v roku iz prvega odstavka tega člena
7 člen
Če naročnik zamudi s plačilom je izvajalec upravičen zahtevati zakonite zamudne obresti od
dneva zapadlosti računa v plačilo do dneva plačila
ČAS IZVAJANJA STORITEV
8 člen
(1) Zimska služba se bo predvidoma izvajala od novembra tekočega leta do marca prihodnje
leto Predvideno obdobje izvajanja zimske službe pa se bo tekom izvajanja okvirnega
sporazuma prilagajalo dejanskim vremenskim pogojem kar pomeni da predvideni pričetek in
konec izvajanja zimske službe nista fiksna
(2) Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s tem sporazumom prevzetih del takoj po
podpisu sporazuma
(3) Izvajalec se obvezuje da bo dela opravljal po dinamiki in navodilih naročnika oziroma
skladno z možnostjo zagotavljanja proračunskih sredstev Obseg in dinamika izvajanja del se
po odločitvi naročnika prilagaja razpoložljivim finančnim sredstvom in vremenskim razmeram
Zaradi spremenjenih vremenskih razmer lahko pogodbeni stranki v soglasju s pooblaščenim
predstavnikom naročnika določita trajanje zimske službe drugače
Začetek izvajanja vsakokratnega pluženja in posipavanja cest se uskladi s pooblaščenim
predstavnikom naročnika oz drugimi predstavniki imenovanimi s strani naročnika
OBVEZE NAROČNIKA IN IZVAJALCA
9 člen
Naročnik se obvezuje da bo
minus dal izvajalcu na razpolago vse potrebne informacije podatke in dokumente s katerimi
razpolaga in so vezani na izvedbo storitev po tem okvirnem sporazumu
minus sodeloval s pooblaščenim predstavnikom izvajalca
minus obveščal izvajalca ter koordiniral delo
minus plačeval naročene storitve v dogovorjenih rokih
10 člen
Izvajalec izjavlja da se je seznanil s predmetom tega okvirnega sporazuma pred oddajo
ponudbe in pred podpisom tega okvirnega sporazuma in se obvezuje da bo
35
minus izvajal storitve v skladu z vsemi veljavnimi predpisi Republike Slovenije in Evropske
unije ki urejajo predmet tega sporazuma ter načeli stroke in v skladu z zahtevami
naročnika
minus izvajal storitve po tem sporazumu strokovno brezhibno in kvalitetno ter v skladu z
dobrimi poslovnimi običaji
minus zagotavljal najvišjo kakovost storitev ne glede na čas in kraj izvajanja
minus pravočasno opozoril naročnika na vse nejasnosti iz vsebine oziroma obsega
obveznosti iz sporazuma
minus svoje naloge opravil brezhibno kvalitetno in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka
upoštevajoč predpise s tega področja
minus izvajal storitve po tem okvirnem sporazumu po pravilih stroke v skladu z navodili
naročnika in v dogovorjenih rokih
minus izvajal tudi izven normalnega delovnega časa ne da bi za to zahteval posebna denarna
nadomestila V kolikor bodo vremenske razmere terjale vključitev dodatnega kadra ga
bo izvajalec vključil v izvajanje zimske službe
minus se zavezuje da je seznanjen s predvidenim obsegom del kjer se bodo storitve izvajale
in se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za
delo nepopolnega inali neustreznega popisa območij ter se zavezuje da bo tovrstne
pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške ne da bi zaradi tega trpel čas in
kakovost storitev zimske službe
minus začetek izvajanja vsakokratnega pluženja in posipavanja cest se uskladi s
pooblaščenim predstavnikom naročnika oz drugimi predstavniki imenovanimi s strani
naročnika
minus da bo vodil dnevnik in evidenco tahografskih zapisov s potnimi nalogi za vse delovne
stroje ki to omogočajo in za vsa dela ki so se izvajala v skladu s tem sporazumom
prevzetimi deli ali na zahtevo naročnika namestil prenosne GPS naprave za
spremljanje vozil zimske službe z določitvijo statusa pluženja ali posipanja
minus da bo zagotavljal ustrezne tehnične zmogljivosti glede na obseg del ter bo dela izvajal
z ustrezno opremo glede na specifiko posamezne ceste
minus da bo naročniku predložil izvedbeni program zimske službe
minus da bodo dela izvajali strokovno usposobljeni delavci in da bo zagotovil strokovno
vodstvo izvajanja del ter lastno kontrolo
minus da bo v primeru poškodbe javnih cest pri opravljanju del iz tega sporazuma ki so
nastala po krivdi izvajalca le-te odpravil na svoje stroške v najkrajšem možnem času
minus omogočal ustrezen nadzor naročniku
11 člen
Če naročnik naroči storitev za katero izvajalec meni da bi bili kršeni predpisi ali povzročena
nesorazmerna škoda naročniku ali tretjemu lahko izvedbo odkloni ne da bi kršil določila
sporazuma vendar mora razlog za odklonitev dokazati oziroma izkazati obstoj in predstaviti
dejstva ki utemeljujejo odklonitev Če naročilo ne omogoča strokovno optimalne izvedbe
storitve ali pa zahteva rešitve ki niso v skladu s pravili stroke mora izvajalec naročnika na to
dejstvo opozoriti in mu svetovati primernejšo izvedbo vendar mora nalogo izpolniti kot mu je
bilo naročeno če naročnik pri tem vztraja
POOBLAŠČENE OSEBE
36
12 člen
(1) S strani naročnika je skrbnik tega okvirnega
sporazuma
(2) S strani izvajalca je skrbnik okvirnega
sporazuma ki je tudi odgovoren za izvedbo
storitev po tem okvirnem sporazumu
POGODBENA CENA
13 člen
(1) Vrednost posamezne storitve je razvidna iz predračuna ki je sestavni del tega sporazuma
V navedeni pogodbeni vrednosti so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del predvidenih
v popisu del vključno z vrednostjo vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih
del stroški za izdelavo zahtevane dokumentacije obratovalnimi stroški stroški za označitev
del v skladu z veljavnimi predpisi varnosti pri delu in vsi drugi stroški davki in morebitni popusti
tako da naročnika ne bremenijo kakršnikoli drugi stroški povezani s predmetom javnega
naročila V pogodbeno vrednost so tako vključeni vsi stroški dobave priprave in uporabe
potrebnega materiala z vsemi prenosi in transporti stroški deponije odvoza in morebitni drugi
stroški ki bi nastali v zvezi z deli ki so predmet sporazuma
Cene na enoto kot so razvidne iz predračuna so fiksne za prvo leto trajanja okvirnega
sporazuma nato pa se valorizirajo skladno s Pravilnikom o načinu valorizacije denarnih
obveznosti ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list
RS št 104) V primeru da indeks cen življenjskih potrebščin kumulativno preseže 4 (štiri
odstotke) vrednosti šteto od preteka enega leta od dneva sklenitve okvirnega sporazuma se
cene iz ponudbenega predračuna lahko uskladijo za največ 80 (osemdeset odstotkov)
povišanja indeksa cen življenjskih potrebščin
(2) Stranki sporazuma sta soglasni da so vsi stroški izvajalca vključeni v ceno Cena iz prvega
odstavka tega člena vsebuje vse dajatve stroške in davke razen DDV
JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI IZVAJALCA
14 člen
(1) Izvajalec mora najkasneje v 5-ih dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani
naročnika kot pogoj za veljavnost pogodbe naročniku izročiti bianco menico za dobro izvedbo
obveznosti iz okvirnega sporazuma v višini 10 od okvirne vrednosti sporazuma iz
predračuna (z DDV) v vrednosti EUR z menično izjavo s pooblastilom za
izpolnitev z veljavnostjo 30 dni po datumu poteka roka za izvedbo obveznosti po tej pogodbi
Naročnik po predhodnem obvestilu lahko unovči menico pod naslednjimi pogoji
bull če izvajalec del ne bo opravljal v skladu z zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo
javnega naročila
bull če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi kršitev ali zamude na strani izvajalca
bull če se na zahtevo naročnika v primernem roku ki ga določi naročnik pomanjkljivosti
ne odpravijo
37
bull če bo izvajalec kršil določbe veljavne zakonodaje v zvezi z varovanjem poslovnih
skrivnosti in zaupnosti podatkov
(2) Predložitev zavarovanja dobre izvedbe posla je pogoj za veljavnost te pogodbe
VIŠJA SILA
15 člen
(1) Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki ki nastopijo
neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob
sklepanju okvirnega sporazuma ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti
(2) Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v treh delovnih dneh po
nastanku le-te
(3) Nobena od strank sporazuma ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih
obveznosti iz razlogov ki so izven njenega nadzora
POSLOVNA SKRIVNOST
16 člen
(1) Stranki sporazuma soglašata da vsi podatki do katerih bi prišli z izvedbo tega okvirnega
sporazuma predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta da bosta vse podatke skrbno
varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvedbo tega okvirnega sporazuma
(2) Izvajalec se zavezuje da brez izrecne pisne naročnikove privolitve ne bo objavljal ali se
okoriščal z naročnikovimi poslovnimi skrivnostmi ali zaupnimi informacijami do katerih je imel
kot izvajalec dostop v času veljavnosti tega sporazuma ali po tem če so ta gradiva označena
z oznako interno oziroma zaupno
(3) Stranki sporazuma se zavezujeta da bosta na zahtevo nasprotne stranke vrnili vse
dokumente in njihove kopije pridobljene v okviru medsebojnega sodelovanja ki vsebujejo
podatke ki predstavljajo poslovno skrivnost
(4) Naročnik lahko od izvajalca zahteva polno odškodnino za vso škodo ki jo utrpi in ki izvira
iz objave ali okoriščanja z naročnikovimi poslovnimi skrivnostmi ali zaupnimi informacijami
POGODBENA KAZEN
17 člen
(1) V primeru da izvajalec zamuja z izvedbo storitev iz razlogov ki niso na strani naročnika
ter ne gre za opravičeno zamudo je dolžan plačati pogodbeno kazen v višini od
vrednosti sporazuma za vsak dan zamude vendar največ vrednosti sporazuma
(2) Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu pogodbene cene Stranki sporazuma soglašata
da naročnik ni dolžan sporočiti izvajalcu da si pridržuje pravico do pogodbene kazni če je
izvajalec zamujal z izvedbo storitev
(3) V primeru da zamuda ali napake pri izvedbi onemogočajo namen posla lahko naročnik
odstopi od okvirnega sporazuma in zahteva odškodnino
38
ODSTOP OD SPORAZUMA
18 člen
(1) Katerakoli od strank sporazuma lahko zaradi kršitev obveznosti s strani nasprotne stranke
če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu odstopi od okvirnega sporazuma brez
odpovednega roka V primeru odstopa sta stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz
tega sporazuma in nastalo škodo
(2) V vsakem primeru lahko vsaka od strank odstopi od okvirnega sporazuma s tem da glede
na razlog odstopa izbere za nasprotno stran primeren čas ter poravna vse stroške ki jih s tem
povzroči Vsaka stranka lahko prekine okvirni sporazum brez da bi navajala razloge s
trimesečnim odpovednim rokom
19 člen
Okvirni sporazum preneha veljati če je naročnik seznanjen da je pristojni državni organ ali
sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne okoljske ali socialne zakonodaje
s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
20 člen
Pogodbeni stranki se zavezujeta da
- ne bosta kršili dolžnostnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem
ali zasebnem sektorju ki ga določajo s strani države sprejeti zakonski in
podzakonski predpisi ter zapisani kodeksi ravnanja v poklicnih ali poslovnih
združenjih
- ne bosta dali oziroma obljubili kakršnegakoli darila ali plačila v denarju ali v kakem
drugem dragocenem predmetu posredno ali neposredno kateremu funkcionarju
uslužbencu ali drugemu zaposlenemu pri naročniku ali drugem državnem organu
(službi oddelku agenciji) oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične
stranke z namenom podkupovanja da bi tako napeljeval takega funkcionarja
uslužbenca ali drugega zaposlenega stranko ali kandidata k zlorabi svojega
položaja ali k vplivanju na zakon ali odločitev naročnika ali drugega pristojnega
organa tako da bi s tem pridobila obdržala ali usmerila posle k naročnikovemu
sopogodbeniku ali njegovemu izpolnitvenemu pomočniku zastopniku distributerju
ali drugi povezani pravni ali fizični osebi
- ne bosta omejevali oziroma vplivali na poslovanje izvajalca ali naročnika pri
poslovanju po predpisih o javnem naročanju
- ne bosta sklenili pogodbe pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene
stranke predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja
obljubi ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali sklenitev
posla pod ugodnejšimi pogoji ali za drugo ravnanje ali opustitev s katerim je organu
ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev
nedovoljene koristi predstavniku organa posredniku organa ali organizacije iz
javnega sektorja drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku zastopniku
posredniku
39
V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule je že veljavno sklenjena pogodba nična
Pogodba ki je veljavno sklenjena pod odložilnim ali razveznim pogojem ki v primeru
ugotovitve kršitve ali poskusa kršitve protikorupcijske klavzule še ni nastopil se šteje da ni
bila sklenjena
Na ničnost pogodbe se lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba in se ugotavlja pred stvarno
in krajevno pristojnim sodiščem v Republiki Sloveniji
REŠEVANJE SPOROV
21 člen
(1) Morebitne spore ki bi nastali v zvezi z izvajanjem tega sporazuma bosta pogodbeni stranki
skušali rešiti sporazumno
(2) Če spornega vprašanja ne bi mogli rešiti sporazumno lahko vsaka pogodbena stranka
sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v
KONČNE DOLOČBE
22 člen
(1) Okvirni sporazum je sklenjen z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank in velja
za čas veljavnosti kot je opredeljeno v okvirnem sporazumu
(2) Okvirni sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom ki ga sprejmeta in
podpišeta obe pogodbeni stranki Če katerakoli od določb sporazuma je ali postane
neveljavna to ne vpliva na ostale določbe sporazuma Neveljavna določba se nadomesti z
veljavno ki mora čimbolj ustrezati namenu ki ga je želela doseči neveljavna določba
(3) Okvirni sporazum je sklenjen z odložnim pogojem
- Izvajalec mora za izpolnitev pogoja predložiti v roku 5 (petih) dni po prejemu
sklenjene pogodbe garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (menico)
- Če izvajalec ne bo izpolnil zahtevanih obveznosti iz prvega odstavka tega člena te
pogodbe se šteje da pogodba ni bila sklenjena naročnik pa bo unovčil Garancijo za
resnost ponudbe (menico)
Ob izpolnitvi pogojev iz prve in druge točke pa pogodba učinkuje od dneva sklenitve pogodbe
Kot datum sklenitve pogodbe se šteje datum zadnjega podpisa pogodbenih strank
23 člen
Za urejanje razmerij ki niso izrecno določena s tem okvirnim sporazumom se uporabljajo
določila zakona ki ureja obligacijska razmerja in drugih veljavnih predpisov ki urejajo z
okvirnim sporazumom opredeljena medsebojna razmerja
24 člen
Okvirni sporazum je sestavljen v štirih (4) enakovrednih izvodih od katerih prejme vsaka
pogodbena stranka po dva (2) izvoda
Datum Datum
40
Naročnik Izvajalec
Občina Šentilj
mag Štefan Žvab župan
41
OBR-9
STANDARDNI OBRAZEC ZA ENOTNI EVROPSKI DOKUMENT V ZVEZI Z ODDAJO
JAVNEGA NAROČILA
Obrazec dobite na spletni strani naročnika wwwsentiljsi in ga izpolnite na Portalu javnih
naročil na povezavi httpwwwenarocanjesi_ESPD
Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte ki v
kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik sodelujoči ponudniki v primeru skupne
ponudbe gospodarski subjekti na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci)
Priporočila za izpolnjevanje ESPD obrazca Obrazec ESPD ki je objavljen pri tem javnem
naročilu na spletni strani wwwsentiljsi si naložite in shranite na svoj računalnik (v takšni obliki
kot je objavljen - xml) Nato odprite Portal javnih naročil zavihek ESPD (povezava
httpwwwenarocanjesi_ESPD) kjer pri vprašanju raquoKdo stelaquo izberete možnost raquoSem
gospodarski subjektlaquo Pri naslednjem koraku pripnete shranjeno datoteko xml ESPD ki ste si
jo pred tem naložili in shranili v vaš računalnik Potem nadaljujete z izpolnjevanjem obrazca
Ponudnik ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo naloži svoj ESPD v razdelek raquoESPD ndash
ponudniklaquo ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek raquoESPD ndash ostali sodelujočilaquo
Ponudnik ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo naloži nepodpisan ESPD v xml obliki in bo
podpisan hkrati s podpisom ponudbe
Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek raquoESPD ndash ostali sodelujočilaquo priloži podpisane ESPD
v pdf obliki ali v elektronski obliki podpisan xml
42
OBR-10
MENIČNA IZJAVA1
S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV ZA RESNOST PONUDBE
Ponudnik helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Zakoniti zastopnik oz pooblaščenec ponudnika helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
nepreklicno izjavljam da pooblaščam naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212
Šentilj v Slov goricah da lahko podpisano bianco menico ki je bila izročena kot
zavarovanje za resnost ponudbe za javno naročilo raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh
in javnih površinah v občini Šentilj za zimsko sezono 20182019 in 20192020laquo
objavljeno na Portalu JN pod št objave z dne skladno
z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbe za predmetno javno
naročilo brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek v višini
300000 EUR
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati
ko dospe v gotovini To pooblastilo preneha veljati z dnem 1 12 2018 oziroma z dnem
predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih del predmetnega naročila
Menični znesek se nakaže na račun naročnika št SI56 0131 8010 0009 155 odprt pri
UJP Ponudnik izjavlja da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje Menica
naj se izpolni s klavzulo raquoBREZ PROTESTAlaquo
Ponudnik hkrati POOBLAŠČAM naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
slov goricah da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take
menice
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz
naslednjih mojih računov
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
V primeru odprtja dodatnega računa ki ni zgoraj naveden izrecno dovoljujem izplačilo menice
in pooblaščam banko pri kateri je takšen račun odprt da izvede plačilo
Kraj in datum Podpis odgovorne osebe
Priloga bianco menica
1 Original menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev za resnost ponudbe in bianco menico mora ponudnik posredovati naročniku
po redni pošti najkasneje do dne in ure (ne glede na način vročitve) ki je določena kot datum in ura za oddajo ponudb
43
OBR-11
MENIČNA IZJAVA
S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV ZA DOBRO IZVEDBO DEL
Izvajalec helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Zakoniti zastopnik oz pooblaščenec izvajalca helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
nepreklicno izjavljam da pooblaščam naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212
Šentilj v Slov goricah da lahko podpisano bianco menico ki je bila izročena kot zavarovanje
za dobro izvedbo del po okviren sporazumu šthelliphelliphelliphelliphellip z dnehelliphelliphellipza javno naročilo
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip objavljeno na Portalu JN pod št objave z
dne skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in
ponudbe za predmetno javno naročilo brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih
delih za znesek v višini helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip EUR
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati
ko dospe v gotovini To pooblastilo preneha veljati 30 dan po roku za izpolnitev ponudnikovih
pogodbenih obveznosti
Menični znesek se nakaže na račun naročnika št SI56 0131 8010 0009 155 odprt pri
UJP Izvajalec izjavlja da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje Menica
naj se izpolni s klavzulo raquoBREZ PROTESTAlaquo
Izvajalec hkrati POOBLAŠČAM naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
Slov goricah da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take
menice
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz
naslednjih mojih računov
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
V primeru odprtja dodatnega računa ki ni zgoraj naveden izrecno dovoljujem izplačilo menice
in pooblaščam banko pri kateri je takšen račun odprt da izvede plačilo
Kraj in datum
Podpis odgovorne osebe
19
OBR-1
PONUDNIK helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
PONUDBA
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski
sezoni 20182019 in 20192020laquo
Naziv oz popolna firma
ponudnika
Sedež ponudnika
Odgovornae osebae oziroma
zakoniti zastopnik(i) (podpisnik(i)
okvirnega sporazuma)
Kontaktna oseba
Telefon
Telefaks
Elektronski naslov
Številka transakcijskega računa
ponudnika (IBAN) pri banki
Matična številka
Identifikacijska številka za DDV
Pristojni davčni urad
Nastopanje s podizvajalci DA NE
Kraj in datum
Žig in podpis ponudnika
20
OBR-1A
PODIZVAJALEC
PONUDBA
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski
sezoni 20182019 in 20192020laquo
PODATKI O PODIZVAJALCU
Naziv oz popolna firma
ponudnika - podizvajalca
Sedež ponudnika - podizvajalca
Odgovornae osebae oziroma
zakoniti zastopnik(i)
(podpisnik(i) okvirnega
sporazuma)
Kontaktna oseba
Telefon
Telefaks
Elektronski naslov
Številka transakcijskega računa
ponudnika (IBAN)
Matična številka
Identifikacijska številka za DDV
Pristojni davčni urad
Del izvedbe javnega naročila ki ga bo izvedel podizvajalec
Opis dela izvedbe naročila ki ga
bo izvedel podizvajalec
Količina
Kraj izvedbe
Kraj in datum
Žig in podpis podizvajalca
21
OBR-2
PONUDNIK helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
PREDRAČUN ŠT helliphelliphelliphellip
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski
sezoni 20182019 in 20192020laquo
Storitev Enota
Ocenjena
količina
Cena brez
DDV v
EURenoto
Skupaj cena
brez DDV v
EUR
Stopnja
DDV v
Znesek DDV
v EUR
Cena z DDV
v EUR
Dežurstvo Ura 650
Postavitev kolov -
leseni Kom
200
Odstranjevanje
kolov lesenih Kom
200
DELAVCI
Preglednik Ura 200
Voznikstrojnik Ura 1800
VOZILA
Tovorno vozilo 8-
10 t Ura
200
Tovorno vozilo 10-
12 t Ura
300
Pregledniško
vozilo Ura
50
STROJI
Rovokopač Ura 100
Traktor do 90 KM Ura 200
Traktor nad 90 KM Ura 1000
Posipalec za
traktorndash vlečni
(obr ure)
Ura
1000
Snežni plug (obr
ure) Ura
600
Snežni rezkar
(obr ure) Ura
20
22
Veljavnost ponudbe do 1 4 2020
Ponudnik helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
izjavljam da sem seznanjen in se v celoti strinjam z navodili in pogoji ki so navedeni v tej
dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in bom pri izvajanju storitev zimske službe
upošteval reakcijski oz odzivni čas v trajanju največ 30 minut od poziva pooblaščenega
predstavnika naročnika
Kraj in datum Žig in podpis ponudnika
Ponudnik v sistemu e-JN predračun naloži v razdelek raquoPredračunlaquo v pdf datoteki
Posipalec
avtomatski (npr
Igloo-obrure)
Ura
50
Pometalna
naprava za
čiščenje ceste
(obrure)
Ura
100
MATERIAL
Snežni koli 2 m
leseni kom
200
Agregat za
posipanje (2-4
mm) s
transportom do
vzdrževalne enote
m3
300
Agregat za
posipanje (8-16
mm) s
transportom do
vzdrževalne enote
m3
60
NaCl garnulacije
0-4 (0-2) mm za
odprta skladišča s
transportom do
vzdrževalne enote
t
170
NaCl garnulacije
0-4 (0-2) mm v
vrečah 25 kg s
transportom do
sedeža naročnika
t
3
SKUPAJ
23
OBR-2A
PISNO SOGLASJE PONUDNIKA
za odpravo računskih napak v skladu s 7 odstavkom 89 člena ZJN-3
Ponudnik helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
s podpisom te izjave dajem naročniku soglasje da popravi računske napake ki jih odkrije pri
pregledu in ocenjevanju ponudb Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta
spreminjati Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi da je prišlo do računske napake
zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika lahko naročnik
popravi računsko napako tako da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin ki jih
ponudi ponudnik izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije
Naročnik lahko napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno
Kraj in datum
Žig in podpis ponudnika
24
OBR-3
PONUDNIK helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
REFERENCE - SEZNAM NAJVAŽNEJŠIH STORITEV ZIMSKE SLUŽBE V ZADNJIH
TREH LETIH PRED ODDAJO PONUDBE
Navodilo za izpolnjevanje OBR- 3
1 Ponudniki izpolnijo obrazec z izvedbo zimske službe na občinskih cestah v dolžini
minimalno 50 km za posamezno referenco
2 Ponudniki z žigom in podpisom jamčijo da so navedeni podatki (reference) točne in resnični
V primeru da bo naročnik ugotovil da je ponudnik navajal neresnične in zavajajoče podatke
(reference) bo brez predhodnega obvestila ponudnika predlagal za vpis v javni seznam
ponudnikov z negativnimi referencami V primeru če naročnik tega javnega naročila
NAROČNIK
(naziv naslov odgovorna
oseba naročnika telefon)
Izvedbe zimske
službe (dolžina
cest v km)
Vrednost del
v EUR z DDV Leto
izvedbe
25
ugotovi da določene navedene reference referenčni naročnik preteklega javnega naročila ne
priznava bo takšna referenca izločena
3 Ponudnik na tem obrazcu navede najmanj štiri (4) reference različnega naročnika
4 Naročnik bo ponudniku priznal le reference za izvajanja zimske službe na občinskih cestah
Naročnik nebo priznal reference zimske službe državnih cest
5 Naročnik bo ponudniku priznal le reference zaključene od vključno leta 2015 naprej
Kraj in datum
Žig in podpis ponudnika
Opomba V primeru da bo naročnik podvomil v resničnost navedb bo ustreznost in resničnost
referenc preveril
26
OBR-3A
POTRDILO NAROČNIKA
(priloga k OBR-3)
Naročnikhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Vrsta storitev helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Potrjujemo da je izvajalec
od helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip do helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (navesti datum)
za nas izvajal storitve zimske službe občinskih cest po pogodbi šthelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip z
dnehelliphelliphelliphelliphelliphellip v dolžini helliphelliphelliphellip km in sicer kot
glavni izvajalec podizvajalec
(ustrezno obkrožiti)
Storitve je opravljal pravočasno in kvalitetno
Odgovorna oseba naročnika pri katerem se lahko dobijo dodatne informacije
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip tel št helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip e-
naslov helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
To potrdilo je izdano na prošnjo ponudnika za prilogo ponudbi kot priporočilo za priznanje
referenc
Kraj in datum
Žig in podpis naročnika
Navodilo za izpolnjevanje OBR-3A
1 Po potrebi naj ponudnik obrazec kopira
2 OBR-3A raquopotrdilo naročnikalaquo
27
OBR-4
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV
S podpisom te izjave ponudnik
______________________________________________________________ izjavljamo da
izpolnjujemo vse pogoje v skladu z zakonom in razpisno dokumentacijo na javni razpis
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski
sezoni 20182019 in 20192020laquo in sicer izjavljamo
Da bomo ves čas izvajanja pogodbe nemoteno zagotavljati dobavo posipnega materiala
potrebnega za izvajanje zimskega vzdrževanja javnih poti in javnih površin
Da bomo upoštevali dogovorjen reakcijski čas največ 30 minut
Da bo ponudnik imel dežurno in pregledniško službo
Da je oddaljenost vseh tehničnih kapacitet je največ 30 km od sedeža naročnika
Da so vsa vozila s katerimi se pluži in posipava opremljena z GPS napravo ter ponudnik
razpolaga s programsko opremo da lahko naročniku dokazuje opravljanje del in število ur
Da razpolagamo z ustreznim kadrom in tehnični opremo za izvedbo predmeta javnega
naročila ki je zahtevana in je navedena na posebnih obrazcih
Da bomo dela izvedli v skladu pravili stroke in navodili naročnika
Da bomo pri izvedbi javnega naročila upošteval obveznosti ki izhajajo iz predpisov o varstvu
zaposlenih in ureditvi delovnih pogojev
Da imamo zavarovano odgovornost za predmet javnega naročila skladno s Navodili
ponudnikom iz razpisne dokumentacije
Da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila
Ta izjava je sestavni del ponudbe s katero se prijavljamo na predmetno javno naročilo
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo da so zgoraj navedeni podatki točni in
resnični
Naročnik si pridružuje pravico da lahko skladno s 77 členom ZJN-3 pred izdajo odločitve o
oddaji javnega naročila o izvedbi javnega naročila preveril izpolnjevanje vseh pogojev katerih
izpolnjevanje ponudnik s podpisom te izjave izkazuje v kolikor bo naročnik podvomil v
resničnost izjave Ponudnik se zavezuje da bo na poziv naročnika predložil zahtevana
dokazila
Kraj in datum (žig) Podpis odgovorne osebe ponudnika
28
OBR-5
SEZNAM TEHNIČNIH KAPACITET
Za izvedbo predmeta javnega naročila raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih
površinah v občini Šentilj za zimski sezoni 20182019 in 20192020laquo razpolagamo najmanj
s sledečo opremo
Zap
št
Tehnična kapaciteta oprema (znamka
model naslov ipdhellip)
Datum
nazadnje
opravljenega
tehničnega
pregleda letnik
izdelave
Podlaga za
razpolaganje
(lastništvo najem
ipd)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
29
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Po potrebi se obrazec kopira
Naročnik si pridružuje pravico da bo skladno s 77 členom ZJN-3 pred izdajo odločitve o oddaji
javnega naročila o izvedbi javnega naročila preveril izpolnjevanje vseh pogojev katerih
izpolnjevanje ponudnik s podpisom te izjave izkazuje v kolikor bo podvomil v resničnost
Ponudnik se zavezuje da bo na podlagi naročnikovega poziva predložil zahtevana dokazila
Kraj in datum Žig in podpis ponudnika
30
OBR-6
SEZNAM KADRA PONUDNIKA
Pri izvedbi predmeta javnega naročila raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih
površinah v občini Šentilj za zimski sezoni 20182019 in 20192020laquo bo sodeloval
naslednji kader
Zap
št
Ime in priimek
delavca
Izobrazba strokovni
izpiti
Razmerje do
ponudnika
(zaposlen
pogodbenihellip)
Delo v okviru
predmeta javnega
naročila
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Po potrebi se obrazec kopira
Kraj in datum Žig in podpis ponudnika
31
OBR-7
POTRDILO O OGLEDU LOKACIJE
Pooblaščena oseba ponudnika ______________________________________________
(naziv ponudnika) ______________________________ (ime in priimek) se je udeležila
organiziranega obveznega ogleda cest za potrebe izdelave ponudbe za javno naročilo
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski sezoni
20182019 in 20192020laquo z oznako _____________________ dne _____________ ob
_____uri
Izpolni naročnik po opravljenem ogledu
Podpis predstavnika
naročnika
Žig naročnika Kraj in datum
Izpolni ponudnik in obvezno priloži k ponudbeni dokumentaciji
Podpis ponudnika Žig ponudnika Kraj in datum
32
OBR-8
OBČINA ŠENTILJ Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v Slov goricah matična številka
5884209000 davčna številka SI 38253283 ki jo zastopa župan mag Štefan Žvab (v
nadaljevanju naročnik)
in
(naziv in naslov izvajalca)
matična številka davčna številka ki ga
zastopa (v nadaljevanju izvajalec)
se dogovorita in skleneta naslednji
OKVIRNI SPORAZUM
za izvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za
zimski sezoni 20182019 in 20192020
UVODNE DOLOČBE
1 člen
Naročnik in izvajalec ugotavljata da
minus je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila
za objavljen na Portalu javnih
naročil pod št objave z dne v skladu
s členom Zakona o javnem (Uradni list RS št 912015 v nadaljevanju ZJN-
3) z namenom sklenitve okvirnega sporazuma v skladu s točko b) sedmega odstavka
48 člena ZJN-3
minus je naročnik na podlagi javnega naročila iz prve alineje in prejetih ponudb z Odločitvijo
o oddaji javnega naročila številka z dne izbral
enega ponudnika
minus da je izvajalec strokovno in tehnično sposoben izvesti naročilo po tem sporazumu
2 člen
S tem sporazumom se naročnik in izvajalec dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvajanja
javnega naročila iz prejšnjega člena
PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA
3 člen
(1) Predmet javnega naročila je kot je
razvidno iz seznama javnih poti in javnih površin ki so sestavni del tega sporazuma Stranki
tega okvirnega sporazuma ugotavljata da naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej
določiti potreb po storitvah ki so predmet tega okvirnega sporazuma in bo storitve časovno in
količinsko naročal glede na dejanske potrebe po cenah ki bodo podane v ponudbi
33
(2) Izvajalec se zavezuje za naročnika opravil storitve ki so predmet naročila naročnik pa mu
bo za to plačal dogovorjeno ceno
(3) Naročnikove zahteve ter specifikacije se lahko v soglasju z izvajalcem med samim
trajanjem okvirnega sporazuma tudi spremenijo dopolnijo ali razširijo pri čemer pa izvajalec
v nobenem primeru ni upravičen do povračila kakršnih koli stroškov ki bi jih spremenjene
zahteve morebiti povzročile
(4) Ponudba in dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila katere del so tudi tehnične
specifikacije naročila sta sestavni del tega sporazuma
4 člen
Ta sporazum se sklepa za obdobje od predvidoma 1112018 oziroma od podpisa okvirnega
sporazuma do 3042020
PLAČILNI POGOJI
5 člen
(1) Opravljena dela po tem sporazumu bo izvajalec obračunal po dejansko izvršenih količinah
dokumentiranih v dnevniku evidenci tahografskih zapisov oziroma GPS podatkih potrjenih s
strani pooblaščenega predstavnika naročnika
(2) Storitev je uspešno opravljena ko naročnik potrdi pisno poročilo o opravljenih storitvah ki
ga pripravi izvajalec po vsakem opravljenem naročilu Obračunavanje del bo izvajalec opravil
z izstavitvijo mesečnega računa po opravljenem delu Pri izstavitvi mesečnega računa se mora
izvajalec sklicevati na številko pogodbe
Izvajalec izstavi s strani pooblaščenega predstavnika naročnika predhodno potrjen račun za
dela opravljena v preteklem mesecu Na računu mora biti prikazan tudi skupni znesek
opravljenih del Naročnik bo v roku 15 dni račun potrdil ali mu ugovarjal Za grajanji del mora
izvajalec izstaviti dobropis
6 člen
(1) Naročnik bo izvajalcu izstavljen račun ki ga bo predhodno potrdil naročnikov skrbnik te
pogodbe plačal v roku 30 dni od uradnega datuma prejema računa na transakcijski račun
izvajalca številka SI56 odprt
pri
Na podlagi 32 Člena ZIPRS 1819 (Uradni list RS št 712017 132018 - ZJF-H) je plačilni rok
lahko krajši od 30 dni v kolikor dobavitelj s tem zagotovi nižjo pogodbeno vrednost
(2) Če je zadnji dan za plačilo dela prost dan se šteje da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji
delovni dan
V primeru nastopa s podizvajalcem ki zahteva neposredno plačilo se bo dodal še naslednji
odstavek
(3) Izvajalec pooblašča naročnika da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani
izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu Podizvajalec soglaša da naročnik namesto
34
izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca na transakcijski račun podizvajalca
številka SI56 odprt
pri
Izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca ki ga je predhodno
potrdil
Neposredna plačila podizvajalcem bodo izvršena v roku iz prvega odstavka tega člena
7 člen
Če naročnik zamudi s plačilom je izvajalec upravičen zahtevati zakonite zamudne obresti od
dneva zapadlosti računa v plačilo do dneva plačila
ČAS IZVAJANJA STORITEV
8 člen
(1) Zimska služba se bo predvidoma izvajala od novembra tekočega leta do marca prihodnje
leto Predvideno obdobje izvajanja zimske službe pa se bo tekom izvajanja okvirnega
sporazuma prilagajalo dejanskim vremenskim pogojem kar pomeni da predvideni pričetek in
konec izvajanja zimske službe nista fiksna
(2) Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s tem sporazumom prevzetih del takoj po
podpisu sporazuma
(3) Izvajalec se obvezuje da bo dela opravljal po dinamiki in navodilih naročnika oziroma
skladno z možnostjo zagotavljanja proračunskih sredstev Obseg in dinamika izvajanja del se
po odločitvi naročnika prilagaja razpoložljivim finančnim sredstvom in vremenskim razmeram
Zaradi spremenjenih vremenskih razmer lahko pogodbeni stranki v soglasju s pooblaščenim
predstavnikom naročnika določita trajanje zimske službe drugače
Začetek izvajanja vsakokratnega pluženja in posipavanja cest se uskladi s pooblaščenim
predstavnikom naročnika oz drugimi predstavniki imenovanimi s strani naročnika
OBVEZE NAROČNIKA IN IZVAJALCA
9 člen
Naročnik se obvezuje da bo
minus dal izvajalcu na razpolago vse potrebne informacije podatke in dokumente s katerimi
razpolaga in so vezani na izvedbo storitev po tem okvirnem sporazumu
minus sodeloval s pooblaščenim predstavnikom izvajalca
minus obveščal izvajalca ter koordiniral delo
minus plačeval naročene storitve v dogovorjenih rokih
10 člen
Izvajalec izjavlja da se je seznanil s predmetom tega okvirnega sporazuma pred oddajo
ponudbe in pred podpisom tega okvirnega sporazuma in se obvezuje da bo
35
minus izvajal storitve v skladu z vsemi veljavnimi predpisi Republike Slovenije in Evropske
unije ki urejajo predmet tega sporazuma ter načeli stroke in v skladu z zahtevami
naročnika
minus izvajal storitve po tem sporazumu strokovno brezhibno in kvalitetno ter v skladu z
dobrimi poslovnimi običaji
minus zagotavljal najvišjo kakovost storitev ne glede na čas in kraj izvajanja
minus pravočasno opozoril naročnika na vse nejasnosti iz vsebine oziroma obsega
obveznosti iz sporazuma
minus svoje naloge opravil brezhibno kvalitetno in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka
upoštevajoč predpise s tega področja
minus izvajal storitve po tem okvirnem sporazumu po pravilih stroke v skladu z navodili
naročnika in v dogovorjenih rokih
minus izvajal tudi izven normalnega delovnega časa ne da bi za to zahteval posebna denarna
nadomestila V kolikor bodo vremenske razmere terjale vključitev dodatnega kadra ga
bo izvajalec vključil v izvajanje zimske službe
minus se zavezuje da je seznanjen s predvidenim obsegom del kjer se bodo storitve izvajale
in se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za
delo nepopolnega inali neustreznega popisa območij ter se zavezuje da bo tovrstne
pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške ne da bi zaradi tega trpel čas in
kakovost storitev zimske službe
minus začetek izvajanja vsakokratnega pluženja in posipavanja cest se uskladi s
pooblaščenim predstavnikom naročnika oz drugimi predstavniki imenovanimi s strani
naročnika
minus da bo vodil dnevnik in evidenco tahografskih zapisov s potnimi nalogi za vse delovne
stroje ki to omogočajo in za vsa dela ki so se izvajala v skladu s tem sporazumom
prevzetimi deli ali na zahtevo naročnika namestil prenosne GPS naprave za
spremljanje vozil zimske službe z določitvijo statusa pluženja ali posipanja
minus da bo zagotavljal ustrezne tehnične zmogljivosti glede na obseg del ter bo dela izvajal
z ustrezno opremo glede na specifiko posamezne ceste
minus da bo naročniku predložil izvedbeni program zimske službe
minus da bodo dela izvajali strokovno usposobljeni delavci in da bo zagotovil strokovno
vodstvo izvajanja del ter lastno kontrolo
minus da bo v primeru poškodbe javnih cest pri opravljanju del iz tega sporazuma ki so
nastala po krivdi izvajalca le-te odpravil na svoje stroške v najkrajšem možnem času
minus omogočal ustrezen nadzor naročniku
11 člen
Če naročnik naroči storitev za katero izvajalec meni da bi bili kršeni predpisi ali povzročena
nesorazmerna škoda naročniku ali tretjemu lahko izvedbo odkloni ne da bi kršil določila
sporazuma vendar mora razlog za odklonitev dokazati oziroma izkazati obstoj in predstaviti
dejstva ki utemeljujejo odklonitev Če naročilo ne omogoča strokovno optimalne izvedbe
storitve ali pa zahteva rešitve ki niso v skladu s pravili stroke mora izvajalec naročnika na to
dejstvo opozoriti in mu svetovati primernejšo izvedbo vendar mora nalogo izpolniti kot mu je
bilo naročeno če naročnik pri tem vztraja
POOBLAŠČENE OSEBE
36
12 člen
(1) S strani naročnika je skrbnik tega okvirnega
sporazuma
(2) S strani izvajalca je skrbnik okvirnega
sporazuma ki je tudi odgovoren za izvedbo
storitev po tem okvirnem sporazumu
POGODBENA CENA
13 člen
(1) Vrednost posamezne storitve je razvidna iz predračuna ki je sestavni del tega sporazuma
V navedeni pogodbeni vrednosti so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del predvidenih
v popisu del vključno z vrednostjo vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih
del stroški za izdelavo zahtevane dokumentacije obratovalnimi stroški stroški za označitev
del v skladu z veljavnimi predpisi varnosti pri delu in vsi drugi stroški davki in morebitni popusti
tako da naročnika ne bremenijo kakršnikoli drugi stroški povezani s predmetom javnega
naročila V pogodbeno vrednost so tako vključeni vsi stroški dobave priprave in uporabe
potrebnega materiala z vsemi prenosi in transporti stroški deponije odvoza in morebitni drugi
stroški ki bi nastali v zvezi z deli ki so predmet sporazuma
Cene na enoto kot so razvidne iz predračuna so fiksne za prvo leto trajanja okvirnega
sporazuma nato pa se valorizirajo skladno s Pravilnikom o načinu valorizacije denarnih
obveznosti ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list
RS št 104) V primeru da indeks cen življenjskih potrebščin kumulativno preseže 4 (štiri
odstotke) vrednosti šteto od preteka enega leta od dneva sklenitve okvirnega sporazuma se
cene iz ponudbenega predračuna lahko uskladijo za največ 80 (osemdeset odstotkov)
povišanja indeksa cen življenjskih potrebščin
(2) Stranki sporazuma sta soglasni da so vsi stroški izvajalca vključeni v ceno Cena iz prvega
odstavka tega člena vsebuje vse dajatve stroške in davke razen DDV
JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI IZVAJALCA
14 člen
(1) Izvajalec mora najkasneje v 5-ih dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani
naročnika kot pogoj za veljavnost pogodbe naročniku izročiti bianco menico za dobro izvedbo
obveznosti iz okvirnega sporazuma v višini 10 od okvirne vrednosti sporazuma iz
predračuna (z DDV) v vrednosti EUR z menično izjavo s pooblastilom za
izpolnitev z veljavnostjo 30 dni po datumu poteka roka za izvedbo obveznosti po tej pogodbi
Naročnik po predhodnem obvestilu lahko unovči menico pod naslednjimi pogoji
bull če izvajalec del ne bo opravljal v skladu z zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo
javnega naročila
bull če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi kršitev ali zamude na strani izvajalca
bull če se na zahtevo naročnika v primernem roku ki ga določi naročnik pomanjkljivosti
ne odpravijo
37
bull če bo izvajalec kršil določbe veljavne zakonodaje v zvezi z varovanjem poslovnih
skrivnosti in zaupnosti podatkov
(2) Predložitev zavarovanja dobre izvedbe posla je pogoj za veljavnost te pogodbe
VIŠJA SILA
15 člen
(1) Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki ki nastopijo
neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob
sklepanju okvirnega sporazuma ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti
(2) Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v treh delovnih dneh po
nastanku le-te
(3) Nobena od strank sporazuma ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih
obveznosti iz razlogov ki so izven njenega nadzora
POSLOVNA SKRIVNOST
16 člen
(1) Stranki sporazuma soglašata da vsi podatki do katerih bi prišli z izvedbo tega okvirnega
sporazuma predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta da bosta vse podatke skrbno
varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvedbo tega okvirnega sporazuma
(2) Izvajalec se zavezuje da brez izrecne pisne naročnikove privolitve ne bo objavljal ali se
okoriščal z naročnikovimi poslovnimi skrivnostmi ali zaupnimi informacijami do katerih je imel
kot izvajalec dostop v času veljavnosti tega sporazuma ali po tem če so ta gradiva označena
z oznako interno oziroma zaupno
(3) Stranki sporazuma se zavezujeta da bosta na zahtevo nasprotne stranke vrnili vse
dokumente in njihove kopije pridobljene v okviru medsebojnega sodelovanja ki vsebujejo
podatke ki predstavljajo poslovno skrivnost
(4) Naročnik lahko od izvajalca zahteva polno odškodnino za vso škodo ki jo utrpi in ki izvira
iz objave ali okoriščanja z naročnikovimi poslovnimi skrivnostmi ali zaupnimi informacijami
POGODBENA KAZEN
17 člen
(1) V primeru da izvajalec zamuja z izvedbo storitev iz razlogov ki niso na strani naročnika
ter ne gre za opravičeno zamudo je dolžan plačati pogodbeno kazen v višini od
vrednosti sporazuma za vsak dan zamude vendar največ vrednosti sporazuma
(2) Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu pogodbene cene Stranki sporazuma soglašata
da naročnik ni dolžan sporočiti izvajalcu da si pridržuje pravico do pogodbene kazni če je
izvajalec zamujal z izvedbo storitev
(3) V primeru da zamuda ali napake pri izvedbi onemogočajo namen posla lahko naročnik
odstopi od okvirnega sporazuma in zahteva odškodnino
38
ODSTOP OD SPORAZUMA
18 člen
(1) Katerakoli od strank sporazuma lahko zaradi kršitev obveznosti s strani nasprotne stranke
če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu odstopi od okvirnega sporazuma brez
odpovednega roka V primeru odstopa sta stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz
tega sporazuma in nastalo škodo
(2) V vsakem primeru lahko vsaka od strank odstopi od okvirnega sporazuma s tem da glede
na razlog odstopa izbere za nasprotno stran primeren čas ter poravna vse stroške ki jih s tem
povzroči Vsaka stranka lahko prekine okvirni sporazum brez da bi navajala razloge s
trimesečnim odpovednim rokom
19 člen
Okvirni sporazum preneha veljati če je naročnik seznanjen da je pristojni državni organ ali
sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne okoljske ali socialne zakonodaje
s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
20 člen
Pogodbeni stranki se zavezujeta da
- ne bosta kršili dolžnostnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem
ali zasebnem sektorju ki ga določajo s strani države sprejeti zakonski in
podzakonski predpisi ter zapisani kodeksi ravnanja v poklicnih ali poslovnih
združenjih
- ne bosta dali oziroma obljubili kakršnegakoli darila ali plačila v denarju ali v kakem
drugem dragocenem predmetu posredno ali neposredno kateremu funkcionarju
uslužbencu ali drugemu zaposlenemu pri naročniku ali drugem državnem organu
(službi oddelku agenciji) oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične
stranke z namenom podkupovanja da bi tako napeljeval takega funkcionarja
uslužbenca ali drugega zaposlenega stranko ali kandidata k zlorabi svojega
položaja ali k vplivanju na zakon ali odločitev naročnika ali drugega pristojnega
organa tako da bi s tem pridobila obdržala ali usmerila posle k naročnikovemu
sopogodbeniku ali njegovemu izpolnitvenemu pomočniku zastopniku distributerju
ali drugi povezani pravni ali fizični osebi
- ne bosta omejevali oziroma vplivali na poslovanje izvajalca ali naročnika pri
poslovanju po predpisih o javnem naročanju
- ne bosta sklenili pogodbe pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene
stranke predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja
obljubi ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali sklenitev
posla pod ugodnejšimi pogoji ali za drugo ravnanje ali opustitev s katerim je organu
ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev
nedovoljene koristi predstavniku organa posredniku organa ali organizacije iz
javnega sektorja drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku zastopniku
posredniku
39
V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule je že veljavno sklenjena pogodba nična
Pogodba ki je veljavno sklenjena pod odložilnim ali razveznim pogojem ki v primeru
ugotovitve kršitve ali poskusa kršitve protikorupcijske klavzule še ni nastopil se šteje da ni
bila sklenjena
Na ničnost pogodbe se lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba in se ugotavlja pred stvarno
in krajevno pristojnim sodiščem v Republiki Sloveniji
REŠEVANJE SPOROV
21 člen
(1) Morebitne spore ki bi nastali v zvezi z izvajanjem tega sporazuma bosta pogodbeni stranki
skušali rešiti sporazumno
(2) Če spornega vprašanja ne bi mogli rešiti sporazumno lahko vsaka pogodbena stranka
sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v
KONČNE DOLOČBE
22 člen
(1) Okvirni sporazum je sklenjen z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank in velja
za čas veljavnosti kot je opredeljeno v okvirnem sporazumu
(2) Okvirni sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom ki ga sprejmeta in
podpišeta obe pogodbeni stranki Če katerakoli od določb sporazuma je ali postane
neveljavna to ne vpliva na ostale določbe sporazuma Neveljavna določba se nadomesti z
veljavno ki mora čimbolj ustrezati namenu ki ga je želela doseči neveljavna določba
(3) Okvirni sporazum je sklenjen z odložnim pogojem
- Izvajalec mora za izpolnitev pogoja predložiti v roku 5 (petih) dni po prejemu
sklenjene pogodbe garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (menico)
- Če izvajalec ne bo izpolnil zahtevanih obveznosti iz prvega odstavka tega člena te
pogodbe se šteje da pogodba ni bila sklenjena naročnik pa bo unovčil Garancijo za
resnost ponudbe (menico)
Ob izpolnitvi pogojev iz prve in druge točke pa pogodba učinkuje od dneva sklenitve pogodbe
Kot datum sklenitve pogodbe se šteje datum zadnjega podpisa pogodbenih strank
23 člen
Za urejanje razmerij ki niso izrecno določena s tem okvirnim sporazumom se uporabljajo
določila zakona ki ureja obligacijska razmerja in drugih veljavnih predpisov ki urejajo z
okvirnim sporazumom opredeljena medsebojna razmerja
24 člen
Okvirni sporazum je sestavljen v štirih (4) enakovrednih izvodih od katerih prejme vsaka
pogodbena stranka po dva (2) izvoda
Datum Datum
40
Naročnik Izvajalec
Občina Šentilj
mag Štefan Žvab župan
41
OBR-9
STANDARDNI OBRAZEC ZA ENOTNI EVROPSKI DOKUMENT V ZVEZI Z ODDAJO
JAVNEGA NAROČILA
Obrazec dobite na spletni strani naročnika wwwsentiljsi in ga izpolnite na Portalu javnih
naročil na povezavi httpwwwenarocanjesi_ESPD
Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte ki v
kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik sodelujoči ponudniki v primeru skupne
ponudbe gospodarski subjekti na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci)
Priporočila za izpolnjevanje ESPD obrazca Obrazec ESPD ki je objavljen pri tem javnem
naročilu na spletni strani wwwsentiljsi si naložite in shranite na svoj računalnik (v takšni obliki
kot je objavljen - xml) Nato odprite Portal javnih naročil zavihek ESPD (povezava
httpwwwenarocanjesi_ESPD) kjer pri vprašanju raquoKdo stelaquo izberete možnost raquoSem
gospodarski subjektlaquo Pri naslednjem koraku pripnete shranjeno datoteko xml ESPD ki ste si
jo pred tem naložili in shranili v vaš računalnik Potem nadaljujete z izpolnjevanjem obrazca
Ponudnik ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo naloži svoj ESPD v razdelek raquoESPD ndash
ponudniklaquo ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek raquoESPD ndash ostali sodelujočilaquo
Ponudnik ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo naloži nepodpisan ESPD v xml obliki in bo
podpisan hkrati s podpisom ponudbe
Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek raquoESPD ndash ostali sodelujočilaquo priloži podpisane ESPD
v pdf obliki ali v elektronski obliki podpisan xml
42
OBR-10
MENIČNA IZJAVA1
S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV ZA RESNOST PONUDBE
Ponudnik helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Zakoniti zastopnik oz pooblaščenec ponudnika helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
nepreklicno izjavljam da pooblaščam naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212
Šentilj v Slov goricah da lahko podpisano bianco menico ki je bila izročena kot
zavarovanje za resnost ponudbe za javno naročilo raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh
in javnih površinah v občini Šentilj za zimsko sezono 20182019 in 20192020laquo
objavljeno na Portalu JN pod št objave z dne skladno
z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbe za predmetno javno
naročilo brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek v višini
300000 EUR
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati
ko dospe v gotovini To pooblastilo preneha veljati z dnem 1 12 2018 oziroma z dnem
predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih del predmetnega naročila
Menični znesek se nakaže na račun naročnika št SI56 0131 8010 0009 155 odprt pri
UJP Ponudnik izjavlja da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje Menica
naj se izpolni s klavzulo raquoBREZ PROTESTAlaquo
Ponudnik hkrati POOBLAŠČAM naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
slov goricah da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take
menice
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz
naslednjih mojih računov
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
V primeru odprtja dodatnega računa ki ni zgoraj naveden izrecno dovoljujem izplačilo menice
in pooblaščam banko pri kateri je takšen račun odprt da izvede plačilo
Kraj in datum Podpis odgovorne osebe
Priloga bianco menica
1 Original menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev za resnost ponudbe in bianco menico mora ponudnik posredovati naročniku
po redni pošti najkasneje do dne in ure (ne glede na način vročitve) ki je določena kot datum in ura za oddajo ponudb
43
OBR-11
MENIČNA IZJAVA
S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV ZA DOBRO IZVEDBO DEL
Izvajalec helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Zakoniti zastopnik oz pooblaščenec izvajalca helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
nepreklicno izjavljam da pooblaščam naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212
Šentilj v Slov goricah da lahko podpisano bianco menico ki je bila izročena kot zavarovanje
za dobro izvedbo del po okviren sporazumu šthelliphelliphelliphelliphellip z dnehelliphelliphellipza javno naročilo
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip objavljeno na Portalu JN pod št objave z
dne skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in
ponudbe za predmetno javno naročilo brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih
delih za znesek v višini helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip EUR
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati
ko dospe v gotovini To pooblastilo preneha veljati 30 dan po roku za izpolnitev ponudnikovih
pogodbenih obveznosti
Menični znesek se nakaže na račun naročnika št SI56 0131 8010 0009 155 odprt pri
UJP Izvajalec izjavlja da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje Menica
naj se izpolni s klavzulo raquoBREZ PROTESTAlaquo
Izvajalec hkrati POOBLAŠČAM naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
Slov goricah da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take
menice
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz
naslednjih mojih računov
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
V primeru odprtja dodatnega računa ki ni zgoraj naveden izrecno dovoljujem izplačilo menice
in pooblaščam banko pri kateri je takšen račun odprt da izvede plačilo
Kraj in datum
Podpis odgovorne osebe
20
OBR-1A
PODIZVAJALEC
PONUDBA
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski
sezoni 20182019 in 20192020laquo
PODATKI O PODIZVAJALCU
Naziv oz popolna firma
ponudnika - podizvajalca
Sedež ponudnika - podizvajalca
Odgovornae osebae oziroma
zakoniti zastopnik(i)
(podpisnik(i) okvirnega
sporazuma)
Kontaktna oseba
Telefon
Telefaks
Elektronski naslov
Številka transakcijskega računa
ponudnika (IBAN)
Matična številka
Identifikacijska številka za DDV
Pristojni davčni urad
Del izvedbe javnega naročila ki ga bo izvedel podizvajalec
Opis dela izvedbe naročila ki ga
bo izvedel podizvajalec
Količina
Kraj izvedbe
Kraj in datum
Žig in podpis podizvajalca
21
OBR-2
PONUDNIK helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
PREDRAČUN ŠT helliphelliphelliphellip
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski
sezoni 20182019 in 20192020laquo
Storitev Enota
Ocenjena
količina
Cena brez
DDV v
EURenoto
Skupaj cena
brez DDV v
EUR
Stopnja
DDV v
Znesek DDV
v EUR
Cena z DDV
v EUR
Dežurstvo Ura 650
Postavitev kolov -
leseni Kom
200
Odstranjevanje
kolov lesenih Kom
200
DELAVCI
Preglednik Ura 200
Voznikstrojnik Ura 1800
VOZILA
Tovorno vozilo 8-
10 t Ura
200
Tovorno vozilo 10-
12 t Ura
300
Pregledniško
vozilo Ura
50
STROJI
Rovokopač Ura 100
Traktor do 90 KM Ura 200
Traktor nad 90 KM Ura 1000
Posipalec za
traktorndash vlečni
(obr ure)
Ura
1000
Snežni plug (obr
ure) Ura
600
Snežni rezkar
(obr ure) Ura
20
22
Veljavnost ponudbe do 1 4 2020
Ponudnik helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
izjavljam da sem seznanjen in se v celoti strinjam z navodili in pogoji ki so navedeni v tej
dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in bom pri izvajanju storitev zimske službe
upošteval reakcijski oz odzivni čas v trajanju največ 30 minut od poziva pooblaščenega
predstavnika naročnika
Kraj in datum Žig in podpis ponudnika
Ponudnik v sistemu e-JN predračun naloži v razdelek raquoPredračunlaquo v pdf datoteki
Posipalec
avtomatski (npr
Igloo-obrure)
Ura
50
Pometalna
naprava za
čiščenje ceste
(obrure)
Ura
100
MATERIAL
Snežni koli 2 m
leseni kom
200
Agregat za
posipanje (2-4
mm) s
transportom do
vzdrževalne enote
m3
300
Agregat za
posipanje (8-16
mm) s
transportom do
vzdrževalne enote
m3
60
NaCl garnulacije
0-4 (0-2) mm za
odprta skladišča s
transportom do
vzdrževalne enote
t
170
NaCl garnulacije
0-4 (0-2) mm v
vrečah 25 kg s
transportom do
sedeža naročnika
t
3
SKUPAJ
23
OBR-2A
PISNO SOGLASJE PONUDNIKA
za odpravo računskih napak v skladu s 7 odstavkom 89 člena ZJN-3
Ponudnik helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
s podpisom te izjave dajem naročniku soglasje da popravi računske napake ki jih odkrije pri
pregledu in ocenjevanju ponudb Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta
spreminjati Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi da je prišlo do računske napake
zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika lahko naročnik
popravi računsko napako tako da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin ki jih
ponudi ponudnik izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije
Naročnik lahko napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno
Kraj in datum
Žig in podpis ponudnika
24
OBR-3
PONUDNIK helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
REFERENCE - SEZNAM NAJVAŽNEJŠIH STORITEV ZIMSKE SLUŽBE V ZADNJIH
TREH LETIH PRED ODDAJO PONUDBE
Navodilo za izpolnjevanje OBR- 3
1 Ponudniki izpolnijo obrazec z izvedbo zimske službe na občinskih cestah v dolžini
minimalno 50 km za posamezno referenco
2 Ponudniki z žigom in podpisom jamčijo da so navedeni podatki (reference) točne in resnični
V primeru da bo naročnik ugotovil da je ponudnik navajal neresnične in zavajajoče podatke
(reference) bo brez predhodnega obvestila ponudnika predlagal za vpis v javni seznam
ponudnikov z negativnimi referencami V primeru če naročnik tega javnega naročila
NAROČNIK
(naziv naslov odgovorna
oseba naročnika telefon)
Izvedbe zimske
službe (dolžina
cest v km)
Vrednost del
v EUR z DDV Leto
izvedbe
25
ugotovi da določene navedene reference referenčni naročnik preteklega javnega naročila ne
priznava bo takšna referenca izločena
3 Ponudnik na tem obrazcu navede najmanj štiri (4) reference različnega naročnika
4 Naročnik bo ponudniku priznal le reference za izvajanja zimske službe na občinskih cestah
Naročnik nebo priznal reference zimske službe državnih cest
5 Naročnik bo ponudniku priznal le reference zaključene od vključno leta 2015 naprej
Kraj in datum
Žig in podpis ponudnika
Opomba V primeru da bo naročnik podvomil v resničnost navedb bo ustreznost in resničnost
referenc preveril
26
OBR-3A
POTRDILO NAROČNIKA
(priloga k OBR-3)
Naročnikhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Vrsta storitev helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Potrjujemo da je izvajalec
od helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip do helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (navesti datum)
za nas izvajal storitve zimske službe občinskih cest po pogodbi šthelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip z
dnehelliphelliphelliphelliphelliphellip v dolžini helliphelliphelliphellip km in sicer kot
glavni izvajalec podizvajalec
(ustrezno obkrožiti)
Storitve je opravljal pravočasno in kvalitetno
Odgovorna oseba naročnika pri katerem se lahko dobijo dodatne informacije
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip tel št helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip e-
naslov helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
To potrdilo je izdano na prošnjo ponudnika za prilogo ponudbi kot priporočilo za priznanje
referenc
Kraj in datum
Žig in podpis naročnika
Navodilo za izpolnjevanje OBR-3A
1 Po potrebi naj ponudnik obrazec kopira
2 OBR-3A raquopotrdilo naročnikalaquo
27
OBR-4
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV
S podpisom te izjave ponudnik
______________________________________________________________ izjavljamo da
izpolnjujemo vse pogoje v skladu z zakonom in razpisno dokumentacijo na javni razpis
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski
sezoni 20182019 in 20192020laquo in sicer izjavljamo
Da bomo ves čas izvajanja pogodbe nemoteno zagotavljati dobavo posipnega materiala
potrebnega za izvajanje zimskega vzdrževanja javnih poti in javnih površin
Da bomo upoštevali dogovorjen reakcijski čas največ 30 minut
Da bo ponudnik imel dežurno in pregledniško službo
Da je oddaljenost vseh tehničnih kapacitet je največ 30 km od sedeža naročnika
Da so vsa vozila s katerimi se pluži in posipava opremljena z GPS napravo ter ponudnik
razpolaga s programsko opremo da lahko naročniku dokazuje opravljanje del in število ur
Da razpolagamo z ustreznim kadrom in tehnični opremo za izvedbo predmeta javnega
naročila ki je zahtevana in je navedena na posebnih obrazcih
Da bomo dela izvedli v skladu pravili stroke in navodili naročnika
Da bomo pri izvedbi javnega naročila upošteval obveznosti ki izhajajo iz predpisov o varstvu
zaposlenih in ureditvi delovnih pogojev
Da imamo zavarovano odgovornost za predmet javnega naročila skladno s Navodili
ponudnikom iz razpisne dokumentacije
Da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila
Ta izjava je sestavni del ponudbe s katero se prijavljamo na predmetno javno naročilo
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo da so zgoraj navedeni podatki točni in
resnični
Naročnik si pridružuje pravico da lahko skladno s 77 členom ZJN-3 pred izdajo odločitve o
oddaji javnega naročila o izvedbi javnega naročila preveril izpolnjevanje vseh pogojev katerih
izpolnjevanje ponudnik s podpisom te izjave izkazuje v kolikor bo naročnik podvomil v
resničnost izjave Ponudnik se zavezuje da bo na poziv naročnika predložil zahtevana
dokazila
Kraj in datum (žig) Podpis odgovorne osebe ponudnika
28
OBR-5
SEZNAM TEHNIČNIH KAPACITET
Za izvedbo predmeta javnega naročila raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih
površinah v občini Šentilj za zimski sezoni 20182019 in 20192020laquo razpolagamo najmanj
s sledečo opremo
Zap
št
Tehnična kapaciteta oprema (znamka
model naslov ipdhellip)
Datum
nazadnje
opravljenega
tehničnega
pregleda letnik
izdelave
Podlaga za
razpolaganje
(lastništvo najem
ipd)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
29
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Po potrebi se obrazec kopira
Naročnik si pridružuje pravico da bo skladno s 77 členom ZJN-3 pred izdajo odločitve o oddaji
javnega naročila o izvedbi javnega naročila preveril izpolnjevanje vseh pogojev katerih
izpolnjevanje ponudnik s podpisom te izjave izkazuje v kolikor bo podvomil v resničnost
Ponudnik se zavezuje da bo na podlagi naročnikovega poziva predložil zahtevana dokazila
Kraj in datum Žig in podpis ponudnika
30
OBR-6
SEZNAM KADRA PONUDNIKA
Pri izvedbi predmeta javnega naročila raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih
površinah v občini Šentilj za zimski sezoni 20182019 in 20192020laquo bo sodeloval
naslednji kader
Zap
št
Ime in priimek
delavca
Izobrazba strokovni
izpiti
Razmerje do
ponudnika
(zaposlen
pogodbenihellip)
Delo v okviru
predmeta javnega
naročila
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Po potrebi se obrazec kopira
Kraj in datum Žig in podpis ponudnika
31
OBR-7
POTRDILO O OGLEDU LOKACIJE
Pooblaščena oseba ponudnika ______________________________________________
(naziv ponudnika) ______________________________ (ime in priimek) se je udeležila
organiziranega obveznega ogleda cest za potrebe izdelave ponudbe za javno naročilo
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski sezoni
20182019 in 20192020laquo z oznako _____________________ dne _____________ ob
_____uri
Izpolni naročnik po opravljenem ogledu
Podpis predstavnika
naročnika
Žig naročnika Kraj in datum
Izpolni ponudnik in obvezno priloži k ponudbeni dokumentaciji
Podpis ponudnika Žig ponudnika Kraj in datum
32
OBR-8
OBČINA ŠENTILJ Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v Slov goricah matična številka
5884209000 davčna številka SI 38253283 ki jo zastopa župan mag Štefan Žvab (v
nadaljevanju naročnik)
in
(naziv in naslov izvajalca)
matična številka davčna številka ki ga
zastopa (v nadaljevanju izvajalec)
se dogovorita in skleneta naslednji
OKVIRNI SPORAZUM
za izvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za
zimski sezoni 20182019 in 20192020
UVODNE DOLOČBE
1 člen
Naročnik in izvajalec ugotavljata da
minus je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila
za objavljen na Portalu javnih
naročil pod št objave z dne v skladu
s členom Zakona o javnem (Uradni list RS št 912015 v nadaljevanju ZJN-
3) z namenom sklenitve okvirnega sporazuma v skladu s točko b) sedmega odstavka
48 člena ZJN-3
minus je naročnik na podlagi javnega naročila iz prve alineje in prejetih ponudb z Odločitvijo
o oddaji javnega naročila številka z dne izbral
enega ponudnika
minus da je izvajalec strokovno in tehnično sposoben izvesti naročilo po tem sporazumu
2 člen
S tem sporazumom se naročnik in izvajalec dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvajanja
javnega naročila iz prejšnjega člena
PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA
3 člen
(1) Predmet javnega naročila je kot je
razvidno iz seznama javnih poti in javnih površin ki so sestavni del tega sporazuma Stranki
tega okvirnega sporazuma ugotavljata da naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej
določiti potreb po storitvah ki so predmet tega okvirnega sporazuma in bo storitve časovno in
količinsko naročal glede na dejanske potrebe po cenah ki bodo podane v ponudbi
33
(2) Izvajalec se zavezuje za naročnika opravil storitve ki so predmet naročila naročnik pa mu
bo za to plačal dogovorjeno ceno
(3) Naročnikove zahteve ter specifikacije se lahko v soglasju z izvajalcem med samim
trajanjem okvirnega sporazuma tudi spremenijo dopolnijo ali razširijo pri čemer pa izvajalec
v nobenem primeru ni upravičen do povračila kakršnih koli stroškov ki bi jih spremenjene
zahteve morebiti povzročile
(4) Ponudba in dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila katere del so tudi tehnične
specifikacije naročila sta sestavni del tega sporazuma
4 člen
Ta sporazum se sklepa za obdobje od predvidoma 1112018 oziroma od podpisa okvirnega
sporazuma do 3042020
PLAČILNI POGOJI
5 člen
(1) Opravljena dela po tem sporazumu bo izvajalec obračunal po dejansko izvršenih količinah
dokumentiranih v dnevniku evidenci tahografskih zapisov oziroma GPS podatkih potrjenih s
strani pooblaščenega predstavnika naročnika
(2) Storitev je uspešno opravljena ko naročnik potrdi pisno poročilo o opravljenih storitvah ki
ga pripravi izvajalec po vsakem opravljenem naročilu Obračunavanje del bo izvajalec opravil
z izstavitvijo mesečnega računa po opravljenem delu Pri izstavitvi mesečnega računa se mora
izvajalec sklicevati na številko pogodbe
Izvajalec izstavi s strani pooblaščenega predstavnika naročnika predhodno potrjen račun za
dela opravljena v preteklem mesecu Na računu mora biti prikazan tudi skupni znesek
opravljenih del Naročnik bo v roku 15 dni račun potrdil ali mu ugovarjal Za grajanji del mora
izvajalec izstaviti dobropis
6 člen
(1) Naročnik bo izvajalcu izstavljen račun ki ga bo predhodno potrdil naročnikov skrbnik te
pogodbe plačal v roku 30 dni od uradnega datuma prejema računa na transakcijski račun
izvajalca številka SI56 odprt
pri
Na podlagi 32 Člena ZIPRS 1819 (Uradni list RS št 712017 132018 - ZJF-H) je plačilni rok
lahko krajši od 30 dni v kolikor dobavitelj s tem zagotovi nižjo pogodbeno vrednost
(2) Če je zadnji dan za plačilo dela prost dan se šteje da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji
delovni dan
V primeru nastopa s podizvajalcem ki zahteva neposredno plačilo se bo dodal še naslednji
odstavek
(3) Izvajalec pooblašča naročnika da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani
izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu Podizvajalec soglaša da naročnik namesto
34
izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca na transakcijski račun podizvajalca
številka SI56 odprt
pri
Izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca ki ga je predhodno
potrdil
Neposredna plačila podizvajalcem bodo izvršena v roku iz prvega odstavka tega člena
7 člen
Če naročnik zamudi s plačilom je izvajalec upravičen zahtevati zakonite zamudne obresti od
dneva zapadlosti računa v plačilo do dneva plačila
ČAS IZVAJANJA STORITEV
8 člen
(1) Zimska služba se bo predvidoma izvajala od novembra tekočega leta do marca prihodnje
leto Predvideno obdobje izvajanja zimske službe pa se bo tekom izvajanja okvirnega
sporazuma prilagajalo dejanskim vremenskim pogojem kar pomeni da predvideni pričetek in
konec izvajanja zimske službe nista fiksna
(2) Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s tem sporazumom prevzetih del takoj po
podpisu sporazuma
(3) Izvajalec se obvezuje da bo dela opravljal po dinamiki in navodilih naročnika oziroma
skladno z možnostjo zagotavljanja proračunskih sredstev Obseg in dinamika izvajanja del se
po odločitvi naročnika prilagaja razpoložljivim finančnim sredstvom in vremenskim razmeram
Zaradi spremenjenih vremenskih razmer lahko pogodbeni stranki v soglasju s pooblaščenim
predstavnikom naročnika določita trajanje zimske službe drugače
Začetek izvajanja vsakokratnega pluženja in posipavanja cest se uskladi s pooblaščenim
predstavnikom naročnika oz drugimi predstavniki imenovanimi s strani naročnika
OBVEZE NAROČNIKA IN IZVAJALCA
9 člen
Naročnik se obvezuje da bo
minus dal izvajalcu na razpolago vse potrebne informacije podatke in dokumente s katerimi
razpolaga in so vezani na izvedbo storitev po tem okvirnem sporazumu
minus sodeloval s pooblaščenim predstavnikom izvajalca
minus obveščal izvajalca ter koordiniral delo
minus plačeval naročene storitve v dogovorjenih rokih
10 člen
Izvajalec izjavlja da se je seznanil s predmetom tega okvirnega sporazuma pred oddajo
ponudbe in pred podpisom tega okvirnega sporazuma in se obvezuje da bo
35
minus izvajal storitve v skladu z vsemi veljavnimi predpisi Republike Slovenije in Evropske
unije ki urejajo predmet tega sporazuma ter načeli stroke in v skladu z zahtevami
naročnika
minus izvajal storitve po tem sporazumu strokovno brezhibno in kvalitetno ter v skladu z
dobrimi poslovnimi običaji
minus zagotavljal najvišjo kakovost storitev ne glede na čas in kraj izvajanja
minus pravočasno opozoril naročnika na vse nejasnosti iz vsebine oziroma obsega
obveznosti iz sporazuma
minus svoje naloge opravil brezhibno kvalitetno in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka
upoštevajoč predpise s tega področja
minus izvajal storitve po tem okvirnem sporazumu po pravilih stroke v skladu z navodili
naročnika in v dogovorjenih rokih
minus izvajal tudi izven normalnega delovnega časa ne da bi za to zahteval posebna denarna
nadomestila V kolikor bodo vremenske razmere terjale vključitev dodatnega kadra ga
bo izvajalec vključil v izvajanje zimske službe
minus se zavezuje da je seznanjen s predvidenim obsegom del kjer se bodo storitve izvajale
in se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za
delo nepopolnega inali neustreznega popisa območij ter se zavezuje da bo tovrstne
pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške ne da bi zaradi tega trpel čas in
kakovost storitev zimske službe
minus začetek izvajanja vsakokratnega pluženja in posipavanja cest se uskladi s
pooblaščenim predstavnikom naročnika oz drugimi predstavniki imenovanimi s strani
naročnika
minus da bo vodil dnevnik in evidenco tahografskih zapisov s potnimi nalogi za vse delovne
stroje ki to omogočajo in za vsa dela ki so se izvajala v skladu s tem sporazumom
prevzetimi deli ali na zahtevo naročnika namestil prenosne GPS naprave za
spremljanje vozil zimske službe z določitvijo statusa pluženja ali posipanja
minus da bo zagotavljal ustrezne tehnične zmogljivosti glede na obseg del ter bo dela izvajal
z ustrezno opremo glede na specifiko posamezne ceste
minus da bo naročniku predložil izvedbeni program zimske službe
minus da bodo dela izvajali strokovno usposobljeni delavci in da bo zagotovil strokovno
vodstvo izvajanja del ter lastno kontrolo
minus da bo v primeru poškodbe javnih cest pri opravljanju del iz tega sporazuma ki so
nastala po krivdi izvajalca le-te odpravil na svoje stroške v najkrajšem možnem času
minus omogočal ustrezen nadzor naročniku
11 člen
Če naročnik naroči storitev za katero izvajalec meni da bi bili kršeni predpisi ali povzročena
nesorazmerna škoda naročniku ali tretjemu lahko izvedbo odkloni ne da bi kršil določila
sporazuma vendar mora razlog za odklonitev dokazati oziroma izkazati obstoj in predstaviti
dejstva ki utemeljujejo odklonitev Če naročilo ne omogoča strokovno optimalne izvedbe
storitve ali pa zahteva rešitve ki niso v skladu s pravili stroke mora izvajalec naročnika na to
dejstvo opozoriti in mu svetovati primernejšo izvedbo vendar mora nalogo izpolniti kot mu je
bilo naročeno če naročnik pri tem vztraja
POOBLAŠČENE OSEBE
36
12 člen
(1) S strani naročnika je skrbnik tega okvirnega
sporazuma
(2) S strani izvajalca je skrbnik okvirnega
sporazuma ki je tudi odgovoren za izvedbo
storitev po tem okvirnem sporazumu
POGODBENA CENA
13 člen
(1) Vrednost posamezne storitve je razvidna iz predračuna ki je sestavni del tega sporazuma
V navedeni pogodbeni vrednosti so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del predvidenih
v popisu del vključno z vrednostjo vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih
del stroški za izdelavo zahtevane dokumentacije obratovalnimi stroški stroški za označitev
del v skladu z veljavnimi predpisi varnosti pri delu in vsi drugi stroški davki in morebitni popusti
tako da naročnika ne bremenijo kakršnikoli drugi stroški povezani s predmetom javnega
naročila V pogodbeno vrednost so tako vključeni vsi stroški dobave priprave in uporabe
potrebnega materiala z vsemi prenosi in transporti stroški deponije odvoza in morebitni drugi
stroški ki bi nastali v zvezi z deli ki so predmet sporazuma
Cene na enoto kot so razvidne iz predračuna so fiksne za prvo leto trajanja okvirnega
sporazuma nato pa se valorizirajo skladno s Pravilnikom o načinu valorizacije denarnih
obveznosti ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list
RS št 104) V primeru da indeks cen življenjskih potrebščin kumulativno preseže 4 (štiri
odstotke) vrednosti šteto od preteka enega leta od dneva sklenitve okvirnega sporazuma se
cene iz ponudbenega predračuna lahko uskladijo za največ 80 (osemdeset odstotkov)
povišanja indeksa cen življenjskih potrebščin
(2) Stranki sporazuma sta soglasni da so vsi stroški izvajalca vključeni v ceno Cena iz prvega
odstavka tega člena vsebuje vse dajatve stroške in davke razen DDV
JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI IZVAJALCA
14 člen
(1) Izvajalec mora najkasneje v 5-ih dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani
naročnika kot pogoj za veljavnost pogodbe naročniku izročiti bianco menico za dobro izvedbo
obveznosti iz okvirnega sporazuma v višini 10 od okvirne vrednosti sporazuma iz
predračuna (z DDV) v vrednosti EUR z menično izjavo s pooblastilom za
izpolnitev z veljavnostjo 30 dni po datumu poteka roka za izvedbo obveznosti po tej pogodbi
Naročnik po predhodnem obvestilu lahko unovči menico pod naslednjimi pogoji
bull če izvajalec del ne bo opravljal v skladu z zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo
javnega naročila
bull če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi kršitev ali zamude na strani izvajalca
bull če se na zahtevo naročnika v primernem roku ki ga določi naročnik pomanjkljivosti
ne odpravijo
37
bull če bo izvajalec kršil določbe veljavne zakonodaje v zvezi z varovanjem poslovnih
skrivnosti in zaupnosti podatkov
(2) Predložitev zavarovanja dobre izvedbe posla je pogoj za veljavnost te pogodbe
VIŠJA SILA
15 člen
(1) Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki ki nastopijo
neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob
sklepanju okvirnega sporazuma ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti
(2) Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v treh delovnih dneh po
nastanku le-te
(3) Nobena od strank sporazuma ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih
obveznosti iz razlogov ki so izven njenega nadzora
POSLOVNA SKRIVNOST
16 člen
(1) Stranki sporazuma soglašata da vsi podatki do katerih bi prišli z izvedbo tega okvirnega
sporazuma predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta da bosta vse podatke skrbno
varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvedbo tega okvirnega sporazuma
(2) Izvajalec se zavezuje da brez izrecne pisne naročnikove privolitve ne bo objavljal ali se
okoriščal z naročnikovimi poslovnimi skrivnostmi ali zaupnimi informacijami do katerih je imel
kot izvajalec dostop v času veljavnosti tega sporazuma ali po tem če so ta gradiva označena
z oznako interno oziroma zaupno
(3) Stranki sporazuma se zavezujeta da bosta na zahtevo nasprotne stranke vrnili vse
dokumente in njihove kopije pridobljene v okviru medsebojnega sodelovanja ki vsebujejo
podatke ki predstavljajo poslovno skrivnost
(4) Naročnik lahko od izvajalca zahteva polno odškodnino za vso škodo ki jo utrpi in ki izvira
iz objave ali okoriščanja z naročnikovimi poslovnimi skrivnostmi ali zaupnimi informacijami
POGODBENA KAZEN
17 člen
(1) V primeru da izvajalec zamuja z izvedbo storitev iz razlogov ki niso na strani naročnika
ter ne gre za opravičeno zamudo je dolžan plačati pogodbeno kazen v višini od
vrednosti sporazuma za vsak dan zamude vendar največ vrednosti sporazuma
(2) Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu pogodbene cene Stranki sporazuma soglašata
da naročnik ni dolžan sporočiti izvajalcu da si pridržuje pravico do pogodbene kazni če je
izvajalec zamujal z izvedbo storitev
(3) V primeru da zamuda ali napake pri izvedbi onemogočajo namen posla lahko naročnik
odstopi od okvirnega sporazuma in zahteva odškodnino
38
ODSTOP OD SPORAZUMA
18 člen
(1) Katerakoli od strank sporazuma lahko zaradi kršitev obveznosti s strani nasprotne stranke
če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu odstopi od okvirnega sporazuma brez
odpovednega roka V primeru odstopa sta stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz
tega sporazuma in nastalo škodo
(2) V vsakem primeru lahko vsaka od strank odstopi od okvirnega sporazuma s tem da glede
na razlog odstopa izbere za nasprotno stran primeren čas ter poravna vse stroške ki jih s tem
povzroči Vsaka stranka lahko prekine okvirni sporazum brez da bi navajala razloge s
trimesečnim odpovednim rokom
19 člen
Okvirni sporazum preneha veljati če je naročnik seznanjen da je pristojni državni organ ali
sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne okoljske ali socialne zakonodaje
s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
20 člen
Pogodbeni stranki se zavezujeta da
- ne bosta kršili dolžnostnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem
ali zasebnem sektorju ki ga določajo s strani države sprejeti zakonski in
podzakonski predpisi ter zapisani kodeksi ravnanja v poklicnih ali poslovnih
združenjih
- ne bosta dali oziroma obljubili kakršnegakoli darila ali plačila v denarju ali v kakem
drugem dragocenem predmetu posredno ali neposredno kateremu funkcionarju
uslužbencu ali drugemu zaposlenemu pri naročniku ali drugem državnem organu
(službi oddelku agenciji) oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične
stranke z namenom podkupovanja da bi tako napeljeval takega funkcionarja
uslužbenca ali drugega zaposlenega stranko ali kandidata k zlorabi svojega
položaja ali k vplivanju na zakon ali odločitev naročnika ali drugega pristojnega
organa tako da bi s tem pridobila obdržala ali usmerila posle k naročnikovemu
sopogodbeniku ali njegovemu izpolnitvenemu pomočniku zastopniku distributerju
ali drugi povezani pravni ali fizični osebi
- ne bosta omejevali oziroma vplivali na poslovanje izvajalca ali naročnika pri
poslovanju po predpisih o javnem naročanju
- ne bosta sklenili pogodbe pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene
stranke predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja
obljubi ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali sklenitev
posla pod ugodnejšimi pogoji ali za drugo ravnanje ali opustitev s katerim je organu
ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev
nedovoljene koristi predstavniku organa posredniku organa ali organizacije iz
javnega sektorja drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku zastopniku
posredniku
39
V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule je že veljavno sklenjena pogodba nična
Pogodba ki je veljavno sklenjena pod odložilnim ali razveznim pogojem ki v primeru
ugotovitve kršitve ali poskusa kršitve protikorupcijske klavzule še ni nastopil se šteje da ni
bila sklenjena
Na ničnost pogodbe se lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba in se ugotavlja pred stvarno
in krajevno pristojnim sodiščem v Republiki Sloveniji
REŠEVANJE SPOROV
21 člen
(1) Morebitne spore ki bi nastali v zvezi z izvajanjem tega sporazuma bosta pogodbeni stranki
skušali rešiti sporazumno
(2) Če spornega vprašanja ne bi mogli rešiti sporazumno lahko vsaka pogodbena stranka
sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v
KONČNE DOLOČBE
22 člen
(1) Okvirni sporazum je sklenjen z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank in velja
za čas veljavnosti kot je opredeljeno v okvirnem sporazumu
(2) Okvirni sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom ki ga sprejmeta in
podpišeta obe pogodbeni stranki Če katerakoli od določb sporazuma je ali postane
neveljavna to ne vpliva na ostale določbe sporazuma Neveljavna določba se nadomesti z
veljavno ki mora čimbolj ustrezati namenu ki ga je želela doseči neveljavna določba
(3) Okvirni sporazum je sklenjen z odložnim pogojem
- Izvajalec mora za izpolnitev pogoja predložiti v roku 5 (petih) dni po prejemu
sklenjene pogodbe garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (menico)
- Če izvajalec ne bo izpolnil zahtevanih obveznosti iz prvega odstavka tega člena te
pogodbe se šteje da pogodba ni bila sklenjena naročnik pa bo unovčil Garancijo za
resnost ponudbe (menico)
Ob izpolnitvi pogojev iz prve in druge točke pa pogodba učinkuje od dneva sklenitve pogodbe
Kot datum sklenitve pogodbe se šteje datum zadnjega podpisa pogodbenih strank
23 člen
Za urejanje razmerij ki niso izrecno določena s tem okvirnim sporazumom se uporabljajo
določila zakona ki ureja obligacijska razmerja in drugih veljavnih predpisov ki urejajo z
okvirnim sporazumom opredeljena medsebojna razmerja
24 člen
Okvirni sporazum je sestavljen v štirih (4) enakovrednih izvodih od katerih prejme vsaka
pogodbena stranka po dva (2) izvoda
Datum Datum
40
Naročnik Izvajalec
Občina Šentilj
mag Štefan Žvab župan
41
OBR-9
STANDARDNI OBRAZEC ZA ENOTNI EVROPSKI DOKUMENT V ZVEZI Z ODDAJO
JAVNEGA NAROČILA
Obrazec dobite na spletni strani naročnika wwwsentiljsi in ga izpolnite na Portalu javnih
naročil na povezavi httpwwwenarocanjesi_ESPD
Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte ki v
kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik sodelujoči ponudniki v primeru skupne
ponudbe gospodarski subjekti na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci)
Priporočila za izpolnjevanje ESPD obrazca Obrazec ESPD ki je objavljen pri tem javnem
naročilu na spletni strani wwwsentiljsi si naložite in shranite na svoj računalnik (v takšni obliki
kot je objavljen - xml) Nato odprite Portal javnih naročil zavihek ESPD (povezava
httpwwwenarocanjesi_ESPD) kjer pri vprašanju raquoKdo stelaquo izberete možnost raquoSem
gospodarski subjektlaquo Pri naslednjem koraku pripnete shranjeno datoteko xml ESPD ki ste si
jo pred tem naložili in shranili v vaš računalnik Potem nadaljujete z izpolnjevanjem obrazca
Ponudnik ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo naloži svoj ESPD v razdelek raquoESPD ndash
ponudniklaquo ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek raquoESPD ndash ostali sodelujočilaquo
Ponudnik ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo naloži nepodpisan ESPD v xml obliki in bo
podpisan hkrati s podpisom ponudbe
Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek raquoESPD ndash ostali sodelujočilaquo priloži podpisane ESPD
v pdf obliki ali v elektronski obliki podpisan xml
42
OBR-10
MENIČNA IZJAVA1
S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV ZA RESNOST PONUDBE
Ponudnik helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Zakoniti zastopnik oz pooblaščenec ponudnika helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
nepreklicno izjavljam da pooblaščam naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212
Šentilj v Slov goricah da lahko podpisano bianco menico ki je bila izročena kot
zavarovanje za resnost ponudbe za javno naročilo raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh
in javnih površinah v občini Šentilj za zimsko sezono 20182019 in 20192020laquo
objavljeno na Portalu JN pod št objave z dne skladno
z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbe za predmetno javno
naročilo brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek v višini
300000 EUR
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati
ko dospe v gotovini To pooblastilo preneha veljati z dnem 1 12 2018 oziroma z dnem
predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih del predmetnega naročila
Menični znesek se nakaže na račun naročnika št SI56 0131 8010 0009 155 odprt pri
UJP Ponudnik izjavlja da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje Menica
naj se izpolni s klavzulo raquoBREZ PROTESTAlaquo
Ponudnik hkrati POOBLAŠČAM naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
slov goricah da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take
menice
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz
naslednjih mojih računov
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
V primeru odprtja dodatnega računa ki ni zgoraj naveden izrecno dovoljujem izplačilo menice
in pooblaščam banko pri kateri je takšen račun odprt da izvede plačilo
Kraj in datum Podpis odgovorne osebe
Priloga bianco menica
1 Original menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev za resnost ponudbe in bianco menico mora ponudnik posredovati naročniku
po redni pošti najkasneje do dne in ure (ne glede na način vročitve) ki je določena kot datum in ura za oddajo ponudb
43
OBR-11
MENIČNA IZJAVA
S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV ZA DOBRO IZVEDBO DEL
Izvajalec helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Zakoniti zastopnik oz pooblaščenec izvajalca helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
nepreklicno izjavljam da pooblaščam naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212
Šentilj v Slov goricah da lahko podpisano bianco menico ki je bila izročena kot zavarovanje
za dobro izvedbo del po okviren sporazumu šthelliphelliphelliphelliphellip z dnehelliphelliphellipza javno naročilo
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip objavljeno na Portalu JN pod št objave z
dne skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in
ponudbe za predmetno javno naročilo brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih
delih za znesek v višini helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip EUR
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati
ko dospe v gotovini To pooblastilo preneha veljati 30 dan po roku za izpolnitev ponudnikovih
pogodbenih obveznosti
Menični znesek se nakaže na račun naročnika št SI56 0131 8010 0009 155 odprt pri
UJP Izvajalec izjavlja da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje Menica
naj se izpolni s klavzulo raquoBREZ PROTESTAlaquo
Izvajalec hkrati POOBLAŠČAM naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
Slov goricah da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take
menice
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz
naslednjih mojih računov
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
V primeru odprtja dodatnega računa ki ni zgoraj naveden izrecno dovoljujem izplačilo menice
in pooblaščam banko pri kateri je takšen račun odprt da izvede plačilo
Kraj in datum
Podpis odgovorne osebe
21
OBR-2
PONUDNIK helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
PREDRAČUN ŠT helliphelliphelliphellip
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski
sezoni 20182019 in 20192020laquo
Storitev Enota
Ocenjena
količina
Cena brez
DDV v
EURenoto
Skupaj cena
brez DDV v
EUR
Stopnja
DDV v
Znesek DDV
v EUR
Cena z DDV
v EUR
Dežurstvo Ura 650
Postavitev kolov -
leseni Kom
200
Odstranjevanje
kolov lesenih Kom
200
DELAVCI
Preglednik Ura 200
Voznikstrojnik Ura 1800
VOZILA
Tovorno vozilo 8-
10 t Ura
200
Tovorno vozilo 10-
12 t Ura
300
Pregledniško
vozilo Ura
50
STROJI
Rovokopač Ura 100
Traktor do 90 KM Ura 200
Traktor nad 90 KM Ura 1000
Posipalec za
traktorndash vlečni
(obr ure)
Ura
1000
Snežni plug (obr
ure) Ura
600
Snežni rezkar
(obr ure) Ura
20
22
Veljavnost ponudbe do 1 4 2020
Ponudnik helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
izjavljam da sem seznanjen in se v celoti strinjam z navodili in pogoji ki so navedeni v tej
dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in bom pri izvajanju storitev zimske službe
upošteval reakcijski oz odzivni čas v trajanju največ 30 minut od poziva pooblaščenega
predstavnika naročnika
Kraj in datum Žig in podpis ponudnika
Ponudnik v sistemu e-JN predračun naloži v razdelek raquoPredračunlaquo v pdf datoteki
Posipalec
avtomatski (npr
Igloo-obrure)
Ura
50
Pometalna
naprava za
čiščenje ceste
(obrure)
Ura
100
MATERIAL
Snežni koli 2 m
leseni kom
200
Agregat za
posipanje (2-4
mm) s
transportom do
vzdrževalne enote
m3
300
Agregat za
posipanje (8-16
mm) s
transportom do
vzdrževalne enote
m3
60
NaCl garnulacije
0-4 (0-2) mm za
odprta skladišča s
transportom do
vzdrževalne enote
t
170
NaCl garnulacije
0-4 (0-2) mm v
vrečah 25 kg s
transportom do
sedeža naročnika
t
3
SKUPAJ
23
OBR-2A
PISNO SOGLASJE PONUDNIKA
za odpravo računskih napak v skladu s 7 odstavkom 89 člena ZJN-3
Ponudnik helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
s podpisom te izjave dajem naročniku soglasje da popravi računske napake ki jih odkrije pri
pregledu in ocenjevanju ponudb Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta
spreminjati Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi da je prišlo do računske napake
zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika lahko naročnik
popravi računsko napako tako da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin ki jih
ponudi ponudnik izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije
Naročnik lahko napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno
Kraj in datum
Žig in podpis ponudnika
24
OBR-3
PONUDNIK helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
REFERENCE - SEZNAM NAJVAŽNEJŠIH STORITEV ZIMSKE SLUŽBE V ZADNJIH
TREH LETIH PRED ODDAJO PONUDBE
Navodilo za izpolnjevanje OBR- 3
1 Ponudniki izpolnijo obrazec z izvedbo zimske službe na občinskih cestah v dolžini
minimalno 50 km za posamezno referenco
2 Ponudniki z žigom in podpisom jamčijo da so navedeni podatki (reference) točne in resnični
V primeru da bo naročnik ugotovil da je ponudnik navajal neresnične in zavajajoče podatke
(reference) bo brez predhodnega obvestila ponudnika predlagal za vpis v javni seznam
ponudnikov z negativnimi referencami V primeru če naročnik tega javnega naročila
NAROČNIK
(naziv naslov odgovorna
oseba naročnika telefon)
Izvedbe zimske
službe (dolžina
cest v km)
Vrednost del
v EUR z DDV Leto
izvedbe
25
ugotovi da določene navedene reference referenčni naročnik preteklega javnega naročila ne
priznava bo takšna referenca izločena
3 Ponudnik na tem obrazcu navede najmanj štiri (4) reference različnega naročnika
4 Naročnik bo ponudniku priznal le reference za izvajanja zimske službe na občinskih cestah
Naročnik nebo priznal reference zimske službe državnih cest
5 Naročnik bo ponudniku priznal le reference zaključene od vključno leta 2015 naprej
Kraj in datum
Žig in podpis ponudnika
Opomba V primeru da bo naročnik podvomil v resničnost navedb bo ustreznost in resničnost
referenc preveril
26
OBR-3A
POTRDILO NAROČNIKA
(priloga k OBR-3)
Naročnikhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Vrsta storitev helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Potrjujemo da je izvajalec
od helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip do helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (navesti datum)
za nas izvajal storitve zimske službe občinskih cest po pogodbi šthelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip z
dnehelliphelliphelliphelliphelliphellip v dolžini helliphelliphelliphellip km in sicer kot
glavni izvajalec podizvajalec
(ustrezno obkrožiti)
Storitve je opravljal pravočasno in kvalitetno
Odgovorna oseba naročnika pri katerem se lahko dobijo dodatne informacije
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip tel št helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip e-
naslov helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
To potrdilo je izdano na prošnjo ponudnika za prilogo ponudbi kot priporočilo za priznanje
referenc
Kraj in datum
Žig in podpis naročnika
Navodilo za izpolnjevanje OBR-3A
1 Po potrebi naj ponudnik obrazec kopira
2 OBR-3A raquopotrdilo naročnikalaquo
27
OBR-4
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV
S podpisom te izjave ponudnik
______________________________________________________________ izjavljamo da
izpolnjujemo vse pogoje v skladu z zakonom in razpisno dokumentacijo na javni razpis
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski
sezoni 20182019 in 20192020laquo in sicer izjavljamo
Da bomo ves čas izvajanja pogodbe nemoteno zagotavljati dobavo posipnega materiala
potrebnega za izvajanje zimskega vzdrževanja javnih poti in javnih površin
Da bomo upoštevali dogovorjen reakcijski čas največ 30 minut
Da bo ponudnik imel dežurno in pregledniško službo
Da je oddaljenost vseh tehničnih kapacitet je največ 30 km od sedeža naročnika
Da so vsa vozila s katerimi se pluži in posipava opremljena z GPS napravo ter ponudnik
razpolaga s programsko opremo da lahko naročniku dokazuje opravljanje del in število ur
Da razpolagamo z ustreznim kadrom in tehnični opremo za izvedbo predmeta javnega
naročila ki je zahtevana in je navedena na posebnih obrazcih
Da bomo dela izvedli v skladu pravili stroke in navodili naročnika
Da bomo pri izvedbi javnega naročila upošteval obveznosti ki izhajajo iz predpisov o varstvu
zaposlenih in ureditvi delovnih pogojev
Da imamo zavarovano odgovornost za predmet javnega naročila skladno s Navodili
ponudnikom iz razpisne dokumentacije
Da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila
Ta izjava je sestavni del ponudbe s katero se prijavljamo na predmetno javno naročilo
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo da so zgoraj navedeni podatki točni in
resnični
Naročnik si pridružuje pravico da lahko skladno s 77 členom ZJN-3 pred izdajo odločitve o
oddaji javnega naročila o izvedbi javnega naročila preveril izpolnjevanje vseh pogojev katerih
izpolnjevanje ponudnik s podpisom te izjave izkazuje v kolikor bo naročnik podvomil v
resničnost izjave Ponudnik se zavezuje da bo na poziv naročnika predložil zahtevana
dokazila
Kraj in datum (žig) Podpis odgovorne osebe ponudnika
28
OBR-5
SEZNAM TEHNIČNIH KAPACITET
Za izvedbo predmeta javnega naročila raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih
površinah v občini Šentilj za zimski sezoni 20182019 in 20192020laquo razpolagamo najmanj
s sledečo opremo
Zap
št
Tehnična kapaciteta oprema (znamka
model naslov ipdhellip)
Datum
nazadnje
opravljenega
tehničnega
pregleda letnik
izdelave
Podlaga za
razpolaganje
(lastništvo najem
ipd)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
29
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Po potrebi se obrazec kopira
Naročnik si pridružuje pravico da bo skladno s 77 členom ZJN-3 pred izdajo odločitve o oddaji
javnega naročila o izvedbi javnega naročila preveril izpolnjevanje vseh pogojev katerih
izpolnjevanje ponudnik s podpisom te izjave izkazuje v kolikor bo podvomil v resničnost
Ponudnik se zavezuje da bo na podlagi naročnikovega poziva predložil zahtevana dokazila
Kraj in datum Žig in podpis ponudnika
30
OBR-6
SEZNAM KADRA PONUDNIKA
Pri izvedbi predmeta javnega naročila raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih
površinah v občini Šentilj za zimski sezoni 20182019 in 20192020laquo bo sodeloval
naslednji kader
Zap
št
Ime in priimek
delavca
Izobrazba strokovni
izpiti
Razmerje do
ponudnika
(zaposlen
pogodbenihellip)
Delo v okviru
predmeta javnega
naročila
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Po potrebi se obrazec kopira
Kraj in datum Žig in podpis ponudnika
31
OBR-7
POTRDILO O OGLEDU LOKACIJE
Pooblaščena oseba ponudnika ______________________________________________
(naziv ponudnika) ______________________________ (ime in priimek) se je udeležila
organiziranega obveznega ogleda cest za potrebe izdelave ponudbe za javno naročilo
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski sezoni
20182019 in 20192020laquo z oznako _____________________ dne _____________ ob
_____uri
Izpolni naročnik po opravljenem ogledu
Podpis predstavnika
naročnika
Žig naročnika Kraj in datum
Izpolni ponudnik in obvezno priloži k ponudbeni dokumentaciji
Podpis ponudnika Žig ponudnika Kraj in datum
32
OBR-8
OBČINA ŠENTILJ Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v Slov goricah matična številka
5884209000 davčna številka SI 38253283 ki jo zastopa župan mag Štefan Žvab (v
nadaljevanju naročnik)
in
(naziv in naslov izvajalca)
matična številka davčna številka ki ga
zastopa (v nadaljevanju izvajalec)
se dogovorita in skleneta naslednji
OKVIRNI SPORAZUM
za izvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za
zimski sezoni 20182019 in 20192020
UVODNE DOLOČBE
1 člen
Naročnik in izvajalec ugotavljata da
minus je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila
za objavljen na Portalu javnih
naročil pod št objave z dne v skladu
s členom Zakona o javnem (Uradni list RS št 912015 v nadaljevanju ZJN-
3) z namenom sklenitve okvirnega sporazuma v skladu s točko b) sedmega odstavka
48 člena ZJN-3
minus je naročnik na podlagi javnega naročila iz prve alineje in prejetih ponudb z Odločitvijo
o oddaji javnega naročila številka z dne izbral
enega ponudnika
minus da je izvajalec strokovno in tehnično sposoben izvesti naročilo po tem sporazumu
2 člen
S tem sporazumom se naročnik in izvajalec dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvajanja
javnega naročila iz prejšnjega člena
PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA
3 člen
(1) Predmet javnega naročila je kot je
razvidno iz seznama javnih poti in javnih površin ki so sestavni del tega sporazuma Stranki
tega okvirnega sporazuma ugotavljata da naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej
določiti potreb po storitvah ki so predmet tega okvirnega sporazuma in bo storitve časovno in
količinsko naročal glede na dejanske potrebe po cenah ki bodo podane v ponudbi
33
(2) Izvajalec se zavezuje za naročnika opravil storitve ki so predmet naročila naročnik pa mu
bo za to plačal dogovorjeno ceno
(3) Naročnikove zahteve ter specifikacije se lahko v soglasju z izvajalcem med samim
trajanjem okvirnega sporazuma tudi spremenijo dopolnijo ali razširijo pri čemer pa izvajalec
v nobenem primeru ni upravičen do povračila kakršnih koli stroškov ki bi jih spremenjene
zahteve morebiti povzročile
(4) Ponudba in dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila katere del so tudi tehnične
specifikacije naročila sta sestavni del tega sporazuma
4 člen
Ta sporazum se sklepa za obdobje od predvidoma 1112018 oziroma od podpisa okvirnega
sporazuma do 3042020
PLAČILNI POGOJI
5 člen
(1) Opravljena dela po tem sporazumu bo izvajalec obračunal po dejansko izvršenih količinah
dokumentiranih v dnevniku evidenci tahografskih zapisov oziroma GPS podatkih potrjenih s
strani pooblaščenega predstavnika naročnika
(2) Storitev je uspešno opravljena ko naročnik potrdi pisno poročilo o opravljenih storitvah ki
ga pripravi izvajalec po vsakem opravljenem naročilu Obračunavanje del bo izvajalec opravil
z izstavitvijo mesečnega računa po opravljenem delu Pri izstavitvi mesečnega računa se mora
izvajalec sklicevati na številko pogodbe
Izvajalec izstavi s strani pooblaščenega predstavnika naročnika predhodno potrjen račun za
dela opravljena v preteklem mesecu Na računu mora biti prikazan tudi skupni znesek
opravljenih del Naročnik bo v roku 15 dni račun potrdil ali mu ugovarjal Za grajanji del mora
izvajalec izstaviti dobropis
6 člen
(1) Naročnik bo izvajalcu izstavljen račun ki ga bo predhodno potrdil naročnikov skrbnik te
pogodbe plačal v roku 30 dni od uradnega datuma prejema računa na transakcijski račun
izvajalca številka SI56 odprt
pri
Na podlagi 32 Člena ZIPRS 1819 (Uradni list RS št 712017 132018 - ZJF-H) je plačilni rok
lahko krajši od 30 dni v kolikor dobavitelj s tem zagotovi nižjo pogodbeno vrednost
(2) Če je zadnji dan za plačilo dela prost dan se šteje da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji
delovni dan
V primeru nastopa s podizvajalcem ki zahteva neposredno plačilo se bo dodal še naslednji
odstavek
(3) Izvajalec pooblašča naročnika da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani
izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu Podizvajalec soglaša da naročnik namesto
34
izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca na transakcijski račun podizvajalca
številka SI56 odprt
pri
Izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca ki ga je predhodno
potrdil
Neposredna plačila podizvajalcem bodo izvršena v roku iz prvega odstavka tega člena
7 člen
Če naročnik zamudi s plačilom je izvajalec upravičen zahtevati zakonite zamudne obresti od
dneva zapadlosti računa v plačilo do dneva plačila
ČAS IZVAJANJA STORITEV
8 člen
(1) Zimska služba se bo predvidoma izvajala od novembra tekočega leta do marca prihodnje
leto Predvideno obdobje izvajanja zimske službe pa se bo tekom izvajanja okvirnega
sporazuma prilagajalo dejanskim vremenskim pogojem kar pomeni da predvideni pričetek in
konec izvajanja zimske službe nista fiksna
(2) Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s tem sporazumom prevzetih del takoj po
podpisu sporazuma
(3) Izvajalec se obvezuje da bo dela opravljal po dinamiki in navodilih naročnika oziroma
skladno z možnostjo zagotavljanja proračunskih sredstev Obseg in dinamika izvajanja del se
po odločitvi naročnika prilagaja razpoložljivim finančnim sredstvom in vremenskim razmeram
Zaradi spremenjenih vremenskih razmer lahko pogodbeni stranki v soglasju s pooblaščenim
predstavnikom naročnika določita trajanje zimske službe drugače
Začetek izvajanja vsakokratnega pluženja in posipavanja cest se uskladi s pooblaščenim
predstavnikom naročnika oz drugimi predstavniki imenovanimi s strani naročnika
OBVEZE NAROČNIKA IN IZVAJALCA
9 člen
Naročnik se obvezuje da bo
minus dal izvajalcu na razpolago vse potrebne informacije podatke in dokumente s katerimi
razpolaga in so vezani na izvedbo storitev po tem okvirnem sporazumu
minus sodeloval s pooblaščenim predstavnikom izvajalca
minus obveščal izvajalca ter koordiniral delo
minus plačeval naročene storitve v dogovorjenih rokih
10 člen
Izvajalec izjavlja da se je seznanil s predmetom tega okvirnega sporazuma pred oddajo
ponudbe in pred podpisom tega okvirnega sporazuma in se obvezuje da bo
35
minus izvajal storitve v skladu z vsemi veljavnimi predpisi Republike Slovenije in Evropske
unije ki urejajo predmet tega sporazuma ter načeli stroke in v skladu z zahtevami
naročnika
minus izvajal storitve po tem sporazumu strokovno brezhibno in kvalitetno ter v skladu z
dobrimi poslovnimi običaji
minus zagotavljal najvišjo kakovost storitev ne glede na čas in kraj izvajanja
minus pravočasno opozoril naročnika na vse nejasnosti iz vsebine oziroma obsega
obveznosti iz sporazuma
minus svoje naloge opravil brezhibno kvalitetno in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka
upoštevajoč predpise s tega področja
minus izvajal storitve po tem okvirnem sporazumu po pravilih stroke v skladu z navodili
naročnika in v dogovorjenih rokih
minus izvajal tudi izven normalnega delovnega časa ne da bi za to zahteval posebna denarna
nadomestila V kolikor bodo vremenske razmere terjale vključitev dodatnega kadra ga
bo izvajalec vključil v izvajanje zimske službe
minus se zavezuje da je seznanjen s predvidenim obsegom del kjer se bodo storitve izvajale
in se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za
delo nepopolnega inali neustreznega popisa območij ter se zavezuje da bo tovrstne
pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške ne da bi zaradi tega trpel čas in
kakovost storitev zimske službe
minus začetek izvajanja vsakokratnega pluženja in posipavanja cest se uskladi s
pooblaščenim predstavnikom naročnika oz drugimi predstavniki imenovanimi s strani
naročnika
minus da bo vodil dnevnik in evidenco tahografskih zapisov s potnimi nalogi za vse delovne
stroje ki to omogočajo in za vsa dela ki so se izvajala v skladu s tem sporazumom
prevzetimi deli ali na zahtevo naročnika namestil prenosne GPS naprave za
spremljanje vozil zimske službe z določitvijo statusa pluženja ali posipanja
minus da bo zagotavljal ustrezne tehnične zmogljivosti glede na obseg del ter bo dela izvajal
z ustrezno opremo glede na specifiko posamezne ceste
minus da bo naročniku predložil izvedbeni program zimske službe
minus da bodo dela izvajali strokovno usposobljeni delavci in da bo zagotovil strokovno
vodstvo izvajanja del ter lastno kontrolo
minus da bo v primeru poškodbe javnih cest pri opravljanju del iz tega sporazuma ki so
nastala po krivdi izvajalca le-te odpravil na svoje stroške v najkrajšem možnem času
minus omogočal ustrezen nadzor naročniku
11 člen
Če naročnik naroči storitev za katero izvajalec meni da bi bili kršeni predpisi ali povzročena
nesorazmerna škoda naročniku ali tretjemu lahko izvedbo odkloni ne da bi kršil določila
sporazuma vendar mora razlog za odklonitev dokazati oziroma izkazati obstoj in predstaviti
dejstva ki utemeljujejo odklonitev Če naročilo ne omogoča strokovno optimalne izvedbe
storitve ali pa zahteva rešitve ki niso v skladu s pravili stroke mora izvajalec naročnika na to
dejstvo opozoriti in mu svetovati primernejšo izvedbo vendar mora nalogo izpolniti kot mu je
bilo naročeno če naročnik pri tem vztraja
POOBLAŠČENE OSEBE
36
12 člen
(1) S strani naročnika je skrbnik tega okvirnega
sporazuma
(2) S strani izvajalca je skrbnik okvirnega
sporazuma ki je tudi odgovoren za izvedbo
storitev po tem okvirnem sporazumu
POGODBENA CENA
13 člen
(1) Vrednost posamezne storitve je razvidna iz predračuna ki je sestavni del tega sporazuma
V navedeni pogodbeni vrednosti so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del predvidenih
v popisu del vključno z vrednostjo vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih
del stroški za izdelavo zahtevane dokumentacije obratovalnimi stroški stroški za označitev
del v skladu z veljavnimi predpisi varnosti pri delu in vsi drugi stroški davki in morebitni popusti
tako da naročnika ne bremenijo kakršnikoli drugi stroški povezani s predmetom javnega
naročila V pogodbeno vrednost so tako vključeni vsi stroški dobave priprave in uporabe
potrebnega materiala z vsemi prenosi in transporti stroški deponije odvoza in morebitni drugi
stroški ki bi nastali v zvezi z deli ki so predmet sporazuma
Cene na enoto kot so razvidne iz predračuna so fiksne za prvo leto trajanja okvirnega
sporazuma nato pa se valorizirajo skladno s Pravilnikom o načinu valorizacije denarnih
obveznosti ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list
RS št 104) V primeru da indeks cen življenjskih potrebščin kumulativno preseže 4 (štiri
odstotke) vrednosti šteto od preteka enega leta od dneva sklenitve okvirnega sporazuma se
cene iz ponudbenega predračuna lahko uskladijo za največ 80 (osemdeset odstotkov)
povišanja indeksa cen življenjskih potrebščin
(2) Stranki sporazuma sta soglasni da so vsi stroški izvajalca vključeni v ceno Cena iz prvega
odstavka tega člena vsebuje vse dajatve stroške in davke razen DDV
JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI IZVAJALCA
14 člen
(1) Izvajalec mora najkasneje v 5-ih dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani
naročnika kot pogoj za veljavnost pogodbe naročniku izročiti bianco menico za dobro izvedbo
obveznosti iz okvirnega sporazuma v višini 10 od okvirne vrednosti sporazuma iz
predračuna (z DDV) v vrednosti EUR z menično izjavo s pooblastilom za
izpolnitev z veljavnostjo 30 dni po datumu poteka roka za izvedbo obveznosti po tej pogodbi
Naročnik po predhodnem obvestilu lahko unovči menico pod naslednjimi pogoji
bull če izvajalec del ne bo opravljal v skladu z zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo
javnega naročila
bull če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi kršitev ali zamude na strani izvajalca
bull če se na zahtevo naročnika v primernem roku ki ga določi naročnik pomanjkljivosti
ne odpravijo
37
bull če bo izvajalec kršil določbe veljavne zakonodaje v zvezi z varovanjem poslovnih
skrivnosti in zaupnosti podatkov
(2) Predložitev zavarovanja dobre izvedbe posla je pogoj za veljavnost te pogodbe
VIŠJA SILA
15 člen
(1) Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki ki nastopijo
neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob
sklepanju okvirnega sporazuma ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti
(2) Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v treh delovnih dneh po
nastanku le-te
(3) Nobena od strank sporazuma ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih
obveznosti iz razlogov ki so izven njenega nadzora
POSLOVNA SKRIVNOST
16 člen
(1) Stranki sporazuma soglašata da vsi podatki do katerih bi prišli z izvedbo tega okvirnega
sporazuma predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta da bosta vse podatke skrbno
varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvedbo tega okvirnega sporazuma
(2) Izvajalec se zavezuje da brez izrecne pisne naročnikove privolitve ne bo objavljal ali se
okoriščal z naročnikovimi poslovnimi skrivnostmi ali zaupnimi informacijami do katerih je imel
kot izvajalec dostop v času veljavnosti tega sporazuma ali po tem če so ta gradiva označena
z oznako interno oziroma zaupno
(3) Stranki sporazuma se zavezujeta da bosta na zahtevo nasprotne stranke vrnili vse
dokumente in njihove kopije pridobljene v okviru medsebojnega sodelovanja ki vsebujejo
podatke ki predstavljajo poslovno skrivnost
(4) Naročnik lahko od izvajalca zahteva polno odškodnino za vso škodo ki jo utrpi in ki izvira
iz objave ali okoriščanja z naročnikovimi poslovnimi skrivnostmi ali zaupnimi informacijami
POGODBENA KAZEN
17 člen
(1) V primeru da izvajalec zamuja z izvedbo storitev iz razlogov ki niso na strani naročnika
ter ne gre za opravičeno zamudo je dolžan plačati pogodbeno kazen v višini od
vrednosti sporazuma za vsak dan zamude vendar največ vrednosti sporazuma
(2) Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu pogodbene cene Stranki sporazuma soglašata
da naročnik ni dolžan sporočiti izvajalcu da si pridržuje pravico do pogodbene kazni če je
izvajalec zamujal z izvedbo storitev
(3) V primeru da zamuda ali napake pri izvedbi onemogočajo namen posla lahko naročnik
odstopi od okvirnega sporazuma in zahteva odškodnino
38
ODSTOP OD SPORAZUMA
18 člen
(1) Katerakoli od strank sporazuma lahko zaradi kršitev obveznosti s strani nasprotne stranke
če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu odstopi od okvirnega sporazuma brez
odpovednega roka V primeru odstopa sta stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz
tega sporazuma in nastalo škodo
(2) V vsakem primeru lahko vsaka od strank odstopi od okvirnega sporazuma s tem da glede
na razlog odstopa izbere za nasprotno stran primeren čas ter poravna vse stroške ki jih s tem
povzroči Vsaka stranka lahko prekine okvirni sporazum brez da bi navajala razloge s
trimesečnim odpovednim rokom
19 člen
Okvirni sporazum preneha veljati če je naročnik seznanjen da je pristojni državni organ ali
sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne okoljske ali socialne zakonodaje
s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
20 člen
Pogodbeni stranki se zavezujeta da
- ne bosta kršili dolžnostnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem
ali zasebnem sektorju ki ga določajo s strani države sprejeti zakonski in
podzakonski predpisi ter zapisani kodeksi ravnanja v poklicnih ali poslovnih
združenjih
- ne bosta dali oziroma obljubili kakršnegakoli darila ali plačila v denarju ali v kakem
drugem dragocenem predmetu posredno ali neposredno kateremu funkcionarju
uslužbencu ali drugemu zaposlenemu pri naročniku ali drugem državnem organu
(službi oddelku agenciji) oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične
stranke z namenom podkupovanja da bi tako napeljeval takega funkcionarja
uslužbenca ali drugega zaposlenega stranko ali kandidata k zlorabi svojega
položaja ali k vplivanju na zakon ali odločitev naročnika ali drugega pristojnega
organa tako da bi s tem pridobila obdržala ali usmerila posle k naročnikovemu
sopogodbeniku ali njegovemu izpolnitvenemu pomočniku zastopniku distributerju
ali drugi povezani pravni ali fizični osebi
- ne bosta omejevali oziroma vplivali na poslovanje izvajalca ali naročnika pri
poslovanju po predpisih o javnem naročanju
- ne bosta sklenili pogodbe pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene
stranke predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja
obljubi ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali sklenitev
posla pod ugodnejšimi pogoji ali za drugo ravnanje ali opustitev s katerim je organu
ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev
nedovoljene koristi predstavniku organa posredniku organa ali organizacije iz
javnega sektorja drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku zastopniku
posredniku
39
V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule je že veljavno sklenjena pogodba nična
Pogodba ki je veljavno sklenjena pod odložilnim ali razveznim pogojem ki v primeru
ugotovitve kršitve ali poskusa kršitve protikorupcijske klavzule še ni nastopil se šteje da ni
bila sklenjena
Na ničnost pogodbe se lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba in se ugotavlja pred stvarno
in krajevno pristojnim sodiščem v Republiki Sloveniji
REŠEVANJE SPOROV
21 člen
(1) Morebitne spore ki bi nastali v zvezi z izvajanjem tega sporazuma bosta pogodbeni stranki
skušali rešiti sporazumno
(2) Če spornega vprašanja ne bi mogli rešiti sporazumno lahko vsaka pogodbena stranka
sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v
KONČNE DOLOČBE
22 člen
(1) Okvirni sporazum je sklenjen z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank in velja
za čas veljavnosti kot je opredeljeno v okvirnem sporazumu
(2) Okvirni sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom ki ga sprejmeta in
podpišeta obe pogodbeni stranki Če katerakoli od določb sporazuma je ali postane
neveljavna to ne vpliva na ostale določbe sporazuma Neveljavna določba se nadomesti z
veljavno ki mora čimbolj ustrezati namenu ki ga je želela doseči neveljavna določba
(3) Okvirni sporazum je sklenjen z odložnim pogojem
- Izvajalec mora za izpolnitev pogoja predložiti v roku 5 (petih) dni po prejemu
sklenjene pogodbe garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (menico)
- Če izvajalec ne bo izpolnil zahtevanih obveznosti iz prvega odstavka tega člena te
pogodbe se šteje da pogodba ni bila sklenjena naročnik pa bo unovčil Garancijo za
resnost ponudbe (menico)
Ob izpolnitvi pogojev iz prve in druge točke pa pogodba učinkuje od dneva sklenitve pogodbe
Kot datum sklenitve pogodbe se šteje datum zadnjega podpisa pogodbenih strank
23 člen
Za urejanje razmerij ki niso izrecno določena s tem okvirnim sporazumom se uporabljajo
določila zakona ki ureja obligacijska razmerja in drugih veljavnih predpisov ki urejajo z
okvirnim sporazumom opredeljena medsebojna razmerja
24 člen
Okvirni sporazum je sestavljen v štirih (4) enakovrednih izvodih od katerih prejme vsaka
pogodbena stranka po dva (2) izvoda
Datum Datum
40
Naročnik Izvajalec
Občina Šentilj
mag Štefan Žvab župan
41
OBR-9
STANDARDNI OBRAZEC ZA ENOTNI EVROPSKI DOKUMENT V ZVEZI Z ODDAJO
JAVNEGA NAROČILA
Obrazec dobite na spletni strani naročnika wwwsentiljsi in ga izpolnite na Portalu javnih
naročil na povezavi httpwwwenarocanjesi_ESPD
Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte ki v
kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik sodelujoči ponudniki v primeru skupne
ponudbe gospodarski subjekti na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci)
Priporočila za izpolnjevanje ESPD obrazca Obrazec ESPD ki je objavljen pri tem javnem
naročilu na spletni strani wwwsentiljsi si naložite in shranite na svoj računalnik (v takšni obliki
kot je objavljen - xml) Nato odprite Portal javnih naročil zavihek ESPD (povezava
httpwwwenarocanjesi_ESPD) kjer pri vprašanju raquoKdo stelaquo izberete možnost raquoSem
gospodarski subjektlaquo Pri naslednjem koraku pripnete shranjeno datoteko xml ESPD ki ste si
jo pred tem naložili in shranili v vaš računalnik Potem nadaljujete z izpolnjevanjem obrazca
Ponudnik ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo naloži svoj ESPD v razdelek raquoESPD ndash
ponudniklaquo ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek raquoESPD ndash ostali sodelujočilaquo
Ponudnik ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo naloži nepodpisan ESPD v xml obliki in bo
podpisan hkrati s podpisom ponudbe
Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek raquoESPD ndash ostali sodelujočilaquo priloži podpisane ESPD
v pdf obliki ali v elektronski obliki podpisan xml
42
OBR-10
MENIČNA IZJAVA1
S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV ZA RESNOST PONUDBE
Ponudnik helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Zakoniti zastopnik oz pooblaščenec ponudnika helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
nepreklicno izjavljam da pooblaščam naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212
Šentilj v Slov goricah da lahko podpisano bianco menico ki je bila izročena kot
zavarovanje za resnost ponudbe za javno naročilo raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh
in javnih površinah v občini Šentilj za zimsko sezono 20182019 in 20192020laquo
objavljeno na Portalu JN pod št objave z dne skladno
z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbe za predmetno javno
naročilo brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek v višini
300000 EUR
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati
ko dospe v gotovini To pooblastilo preneha veljati z dnem 1 12 2018 oziroma z dnem
predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih del predmetnega naročila
Menični znesek se nakaže na račun naročnika št SI56 0131 8010 0009 155 odprt pri
UJP Ponudnik izjavlja da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje Menica
naj se izpolni s klavzulo raquoBREZ PROTESTAlaquo
Ponudnik hkrati POOBLAŠČAM naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
slov goricah da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take
menice
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz
naslednjih mojih računov
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
V primeru odprtja dodatnega računa ki ni zgoraj naveden izrecno dovoljujem izplačilo menice
in pooblaščam banko pri kateri je takšen račun odprt da izvede plačilo
Kraj in datum Podpis odgovorne osebe
Priloga bianco menica
1 Original menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev za resnost ponudbe in bianco menico mora ponudnik posredovati naročniku
po redni pošti najkasneje do dne in ure (ne glede na način vročitve) ki je določena kot datum in ura za oddajo ponudb
43
OBR-11
MENIČNA IZJAVA
S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV ZA DOBRO IZVEDBO DEL
Izvajalec helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Zakoniti zastopnik oz pooblaščenec izvajalca helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
nepreklicno izjavljam da pooblaščam naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212
Šentilj v Slov goricah da lahko podpisano bianco menico ki je bila izročena kot zavarovanje
za dobro izvedbo del po okviren sporazumu šthelliphelliphelliphelliphellip z dnehelliphelliphellipza javno naročilo
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip objavljeno na Portalu JN pod št objave z
dne skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in
ponudbe za predmetno javno naročilo brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih
delih za znesek v višini helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip EUR
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati
ko dospe v gotovini To pooblastilo preneha veljati 30 dan po roku za izpolnitev ponudnikovih
pogodbenih obveznosti
Menični znesek se nakaže na račun naročnika št SI56 0131 8010 0009 155 odprt pri
UJP Izvajalec izjavlja da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje Menica
naj se izpolni s klavzulo raquoBREZ PROTESTAlaquo
Izvajalec hkrati POOBLAŠČAM naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
Slov goricah da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take
menice
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz
naslednjih mojih računov
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
V primeru odprtja dodatnega računa ki ni zgoraj naveden izrecno dovoljujem izplačilo menice
in pooblaščam banko pri kateri je takšen račun odprt da izvede plačilo
Kraj in datum
Podpis odgovorne osebe
22
Veljavnost ponudbe do 1 4 2020
Ponudnik helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
izjavljam da sem seznanjen in se v celoti strinjam z navodili in pogoji ki so navedeni v tej
dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in bom pri izvajanju storitev zimske službe
upošteval reakcijski oz odzivni čas v trajanju največ 30 minut od poziva pooblaščenega
predstavnika naročnika
Kraj in datum Žig in podpis ponudnika
Ponudnik v sistemu e-JN predračun naloži v razdelek raquoPredračunlaquo v pdf datoteki
Posipalec
avtomatski (npr
Igloo-obrure)
Ura
50
Pometalna
naprava za
čiščenje ceste
(obrure)
Ura
100
MATERIAL
Snežni koli 2 m
leseni kom
200
Agregat za
posipanje (2-4
mm) s
transportom do
vzdrževalne enote
m3
300
Agregat za
posipanje (8-16
mm) s
transportom do
vzdrževalne enote
m3
60
NaCl garnulacije
0-4 (0-2) mm za
odprta skladišča s
transportom do
vzdrževalne enote
t
170
NaCl garnulacije
0-4 (0-2) mm v
vrečah 25 kg s
transportom do
sedeža naročnika
t
3
SKUPAJ
23
OBR-2A
PISNO SOGLASJE PONUDNIKA
za odpravo računskih napak v skladu s 7 odstavkom 89 člena ZJN-3
Ponudnik helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
s podpisom te izjave dajem naročniku soglasje da popravi računske napake ki jih odkrije pri
pregledu in ocenjevanju ponudb Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta
spreminjati Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi da je prišlo do računske napake
zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika lahko naročnik
popravi računsko napako tako da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin ki jih
ponudi ponudnik izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije
Naročnik lahko napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno
Kraj in datum
Žig in podpis ponudnika
24
OBR-3
PONUDNIK helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
REFERENCE - SEZNAM NAJVAŽNEJŠIH STORITEV ZIMSKE SLUŽBE V ZADNJIH
TREH LETIH PRED ODDAJO PONUDBE
Navodilo za izpolnjevanje OBR- 3
1 Ponudniki izpolnijo obrazec z izvedbo zimske službe na občinskih cestah v dolžini
minimalno 50 km za posamezno referenco
2 Ponudniki z žigom in podpisom jamčijo da so navedeni podatki (reference) točne in resnični
V primeru da bo naročnik ugotovil da je ponudnik navajal neresnične in zavajajoče podatke
(reference) bo brez predhodnega obvestila ponudnika predlagal za vpis v javni seznam
ponudnikov z negativnimi referencami V primeru če naročnik tega javnega naročila
NAROČNIK
(naziv naslov odgovorna
oseba naročnika telefon)
Izvedbe zimske
službe (dolžina
cest v km)
Vrednost del
v EUR z DDV Leto
izvedbe
25
ugotovi da določene navedene reference referenčni naročnik preteklega javnega naročila ne
priznava bo takšna referenca izločena
3 Ponudnik na tem obrazcu navede najmanj štiri (4) reference različnega naročnika
4 Naročnik bo ponudniku priznal le reference za izvajanja zimske službe na občinskih cestah
Naročnik nebo priznal reference zimske službe državnih cest
5 Naročnik bo ponudniku priznal le reference zaključene od vključno leta 2015 naprej
Kraj in datum
Žig in podpis ponudnika
Opomba V primeru da bo naročnik podvomil v resničnost navedb bo ustreznost in resničnost
referenc preveril
26
OBR-3A
POTRDILO NAROČNIKA
(priloga k OBR-3)
Naročnikhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Vrsta storitev helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Potrjujemo da je izvajalec
od helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip do helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (navesti datum)
za nas izvajal storitve zimske službe občinskih cest po pogodbi šthelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip z
dnehelliphelliphelliphelliphelliphellip v dolžini helliphelliphelliphellip km in sicer kot
glavni izvajalec podizvajalec
(ustrezno obkrožiti)
Storitve je opravljal pravočasno in kvalitetno
Odgovorna oseba naročnika pri katerem se lahko dobijo dodatne informacije
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip tel št helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip e-
naslov helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
To potrdilo je izdano na prošnjo ponudnika za prilogo ponudbi kot priporočilo za priznanje
referenc
Kraj in datum
Žig in podpis naročnika
Navodilo za izpolnjevanje OBR-3A
1 Po potrebi naj ponudnik obrazec kopira
2 OBR-3A raquopotrdilo naročnikalaquo
27
OBR-4
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV
S podpisom te izjave ponudnik
______________________________________________________________ izjavljamo da
izpolnjujemo vse pogoje v skladu z zakonom in razpisno dokumentacijo na javni razpis
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski
sezoni 20182019 in 20192020laquo in sicer izjavljamo
Da bomo ves čas izvajanja pogodbe nemoteno zagotavljati dobavo posipnega materiala
potrebnega za izvajanje zimskega vzdrževanja javnih poti in javnih površin
Da bomo upoštevali dogovorjen reakcijski čas največ 30 minut
Da bo ponudnik imel dežurno in pregledniško službo
Da je oddaljenost vseh tehničnih kapacitet je največ 30 km od sedeža naročnika
Da so vsa vozila s katerimi se pluži in posipava opremljena z GPS napravo ter ponudnik
razpolaga s programsko opremo da lahko naročniku dokazuje opravljanje del in število ur
Da razpolagamo z ustreznim kadrom in tehnični opremo za izvedbo predmeta javnega
naročila ki je zahtevana in je navedena na posebnih obrazcih
Da bomo dela izvedli v skladu pravili stroke in navodili naročnika
Da bomo pri izvedbi javnega naročila upošteval obveznosti ki izhajajo iz predpisov o varstvu
zaposlenih in ureditvi delovnih pogojev
Da imamo zavarovano odgovornost za predmet javnega naročila skladno s Navodili
ponudnikom iz razpisne dokumentacije
Da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila
Ta izjava je sestavni del ponudbe s katero se prijavljamo na predmetno javno naročilo
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo da so zgoraj navedeni podatki točni in
resnični
Naročnik si pridružuje pravico da lahko skladno s 77 členom ZJN-3 pred izdajo odločitve o
oddaji javnega naročila o izvedbi javnega naročila preveril izpolnjevanje vseh pogojev katerih
izpolnjevanje ponudnik s podpisom te izjave izkazuje v kolikor bo naročnik podvomil v
resničnost izjave Ponudnik se zavezuje da bo na poziv naročnika predložil zahtevana
dokazila
Kraj in datum (žig) Podpis odgovorne osebe ponudnika
28
OBR-5
SEZNAM TEHNIČNIH KAPACITET
Za izvedbo predmeta javnega naročila raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih
površinah v občini Šentilj za zimski sezoni 20182019 in 20192020laquo razpolagamo najmanj
s sledečo opremo
Zap
št
Tehnična kapaciteta oprema (znamka
model naslov ipdhellip)
Datum
nazadnje
opravljenega
tehničnega
pregleda letnik
izdelave
Podlaga za
razpolaganje
(lastništvo najem
ipd)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
29
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Po potrebi se obrazec kopira
Naročnik si pridružuje pravico da bo skladno s 77 členom ZJN-3 pred izdajo odločitve o oddaji
javnega naročila o izvedbi javnega naročila preveril izpolnjevanje vseh pogojev katerih
izpolnjevanje ponudnik s podpisom te izjave izkazuje v kolikor bo podvomil v resničnost
Ponudnik se zavezuje da bo na podlagi naročnikovega poziva predložil zahtevana dokazila
Kraj in datum Žig in podpis ponudnika
30
OBR-6
SEZNAM KADRA PONUDNIKA
Pri izvedbi predmeta javnega naročila raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih
površinah v občini Šentilj za zimski sezoni 20182019 in 20192020laquo bo sodeloval
naslednji kader
Zap
št
Ime in priimek
delavca
Izobrazba strokovni
izpiti
Razmerje do
ponudnika
(zaposlen
pogodbenihellip)
Delo v okviru
predmeta javnega
naročila
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Po potrebi se obrazec kopira
Kraj in datum Žig in podpis ponudnika
31
OBR-7
POTRDILO O OGLEDU LOKACIJE
Pooblaščena oseba ponudnika ______________________________________________
(naziv ponudnika) ______________________________ (ime in priimek) se je udeležila
organiziranega obveznega ogleda cest za potrebe izdelave ponudbe za javno naročilo
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski sezoni
20182019 in 20192020laquo z oznako _____________________ dne _____________ ob
_____uri
Izpolni naročnik po opravljenem ogledu
Podpis predstavnika
naročnika
Žig naročnika Kraj in datum
Izpolni ponudnik in obvezno priloži k ponudbeni dokumentaciji
Podpis ponudnika Žig ponudnika Kraj in datum
32
OBR-8
OBČINA ŠENTILJ Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v Slov goricah matična številka
5884209000 davčna številka SI 38253283 ki jo zastopa župan mag Štefan Žvab (v
nadaljevanju naročnik)
in
(naziv in naslov izvajalca)
matična številka davčna številka ki ga
zastopa (v nadaljevanju izvajalec)
se dogovorita in skleneta naslednji
OKVIRNI SPORAZUM
za izvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za
zimski sezoni 20182019 in 20192020
UVODNE DOLOČBE
1 člen
Naročnik in izvajalec ugotavljata da
minus je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila
za objavljen na Portalu javnih
naročil pod št objave z dne v skladu
s členom Zakona o javnem (Uradni list RS št 912015 v nadaljevanju ZJN-
3) z namenom sklenitve okvirnega sporazuma v skladu s točko b) sedmega odstavka
48 člena ZJN-3
minus je naročnik na podlagi javnega naročila iz prve alineje in prejetih ponudb z Odločitvijo
o oddaji javnega naročila številka z dne izbral
enega ponudnika
minus da je izvajalec strokovno in tehnično sposoben izvesti naročilo po tem sporazumu
2 člen
S tem sporazumom se naročnik in izvajalec dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvajanja
javnega naročila iz prejšnjega člena
PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA
3 člen
(1) Predmet javnega naročila je kot je
razvidno iz seznama javnih poti in javnih površin ki so sestavni del tega sporazuma Stranki
tega okvirnega sporazuma ugotavljata da naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej
določiti potreb po storitvah ki so predmet tega okvirnega sporazuma in bo storitve časovno in
količinsko naročal glede na dejanske potrebe po cenah ki bodo podane v ponudbi
33
(2) Izvajalec se zavezuje za naročnika opravil storitve ki so predmet naročila naročnik pa mu
bo za to plačal dogovorjeno ceno
(3) Naročnikove zahteve ter specifikacije se lahko v soglasju z izvajalcem med samim
trajanjem okvirnega sporazuma tudi spremenijo dopolnijo ali razširijo pri čemer pa izvajalec
v nobenem primeru ni upravičen do povračila kakršnih koli stroškov ki bi jih spremenjene
zahteve morebiti povzročile
(4) Ponudba in dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila katere del so tudi tehnične
specifikacije naročila sta sestavni del tega sporazuma
4 člen
Ta sporazum se sklepa za obdobje od predvidoma 1112018 oziroma od podpisa okvirnega
sporazuma do 3042020
PLAČILNI POGOJI
5 člen
(1) Opravljena dela po tem sporazumu bo izvajalec obračunal po dejansko izvršenih količinah
dokumentiranih v dnevniku evidenci tahografskih zapisov oziroma GPS podatkih potrjenih s
strani pooblaščenega predstavnika naročnika
(2) Storitev je uspešno opravljena ko naročnik potrdi pisno poročilo o opravljenih storitvah ki
ga pripravi izvajalec po vsakem opravljenem naročilu Obračunavanje del bo izvajalec opravil
z izstavitvijo mesečnega računa po opravljenem delu Pri izstavitvi mesečnega računa se mora
izvajalec sklicevati na številko pogodbe
Izvajalec izstavi s strani pooblaščenega predstavnika naročnika predhodno potrjen račun za
dela opravljena v preteklem mesecu Na računu mora biti prikazan tudi skupni znesek
opravljenih del Naročnik bo v roku 15 dni račun potrdil ali mu ugovarjal Za grajanji del mora
izvajalec izstaviti dobropis
6 člen
(1) Naročnik bo izvajalcu izstavljen račun ki ga bo predhodno potrdil naročnikov skrbnik te
pogodbe plačal v roku 30 dni od uradnega datuma prejema računa na transakcijski račun
izvajalca številka SI56 odprt
pri
Na podlagi 32 Člena ZIPRS 1819 (Uradni list RS št 712017 132018 - ZJF-H) je plačilni rok
lahko krajši od 30 dni v kolikor dobavitelj s tem zagotovi nižjo pogodbeno vrednost
(2) Če je zadnji dan za plačilo dela prost dan se šteje da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji
delovni dan
V primeru nastopa s podizvajalcem ki zahteva neposredno plačilo se bo dodal še naslednji
odstavek
(3) Izvajalec pooblašča naročnika da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani
izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu Podizvajalec soglaša da naročnik namesto
34
izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca na transakcijski račun podizvajalca
številka SI56 odprt
pri
Izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca ki ga je predhodno
potrdil
Neposredna plačila podizvajalcem bodo izvršena v roku iz prvega odstavka tega člena
7 člen
Če naročnik zamudi s plačilom je izvajalec upravičen zahtevati zakonite zamudne obresti od
dneva zapadlosti računa v plačilo do dneva plačila
ČAS IZVAJANJA STORITEV
8 člen
(1) Zimska služba se bo predvidoma izvajala od novembra tekočega leta do marca prihodnje
leto Predvideno obdobje izvajanja zimske službe pa se bo tekom izvajanja okvirnega
sporazuma prilagajalo dejanskim vremenskim pogojem kar pomeni da predvideni pričetek in
konec izvajanja zimske službe nista fiksna
(2) Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s tem sporazumom prevzetih del takoj po
podpisu sporazuma
(3) Izvajalec se obvezuje da bo dela opravljal po dinamiki in navodilih naročnika oziroma
skladno z možnostjo zagotavljanja proračunskih sredstev Obseg in dinamika izvajanja del se
po odločitvi naročnika prilagaja razpoložljivim finančnim sredstvom in vremenskim razmeram
Zaradi spremenjenih vremenskih razmer lahko pogodbeni stranki v soglasju s pooblaščenim
predstavnikom naročnika določita trajanje zimske službe drugače
Začetek izvajanja vsakokratnega pluženja in posipavanja cest se uskladi s pooblaščenim
predstavnikom naročnika oz drugimi predstavniki imenovanimi s strani naročnika
OBVEZE NAROČNIKA IN IZVAJALCA
9 člen
Naročnik se obvezuje da bo
minus dal izvajalcu na razpolago vse potrebne informacije podatke in dokumente s katerimi
razpolaga in so vezani na izvedbo storitev po tem okvirnem sporazumu
minus sodeloval s pooblaščenim predstavnikom izvajalca
minus obveščal izvajalca ter koordiniral delo
minus plačeval naročene storitve v dogovorjenih rokih
10 člen
Izvajalec izjavlja da se je seznanil s predmetom tega okvirnega sporazuma pred oddajo
ponudbe in pred podpisom tega okvirnega sporazuma in se obvezuje da bo
35
minus izvajal storitve v skladu z vsemi veljavnimi predpisi Republike Slovenije in Evropske
unije ki urejajo predmet tega sporazuma ter načeli stroke in v skladu z zahtevami
naročnika
minus izvajal storitve po tem sporazumu strokovno brezhibno in kvalitetno ter v skladu z
dobrimi poslovnimi običaji
minus zagotavljal najvišjo kakovost storitev ne glede na čas in kraj izvajanja
minus pravočasno opozoril naročnika na vse nejasnosti iz vsebine oziroma obsega
obveznosti iz sporazuma
minus svoje naloge opravil brezhibno kvalitetno in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka
upoštevajoč predpise s tega področja
minus izvajal storitve po tem okvirnem sporazumu po pravilih stroke v skladu z navodili
naročnika in v dogovorjenih rokih
minus izvajal tudi izven normalnega delovnega časa ne da bi za to zahteval posebna denarna
nadomestila V kolikor bodo vremenske razmere terjale vključitev dodatnega kadra ga
bo izvajalec vključil v izvajanje zimske službe
minus se zavezuje da je seznanjen s predvidenim obsegom del kjer se bodo storitve izvajale
in se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za
delo nepopolnega inali neustreznega popisa območij ter se zavezuje da bo tovrstne
pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške ne da bi zaradi tega trpel čas in
kakovost storitev zimske službe
minus začetek izvajanja vsakokratnega pluženja in posipavanja cest se uskladi s
pooblaščenim predstavnikom naročnika oz drugimi predstavniki imenovanimi s strani
naročnika
minus da bo vodil dnevnik in evidenco tahografskih zapisov s potnimi nalogi za vse delovne
stroje ki to omogočajo in za vsa dela ki so se izvajala v skladu s tem sporazumom
prevzetimi deli ali na zahtevo naročnika namestil prenosne GPS naprave za
spremljanje vozil zimske službe z določitvijo statusa pluženja ali posipanja
minus da bo zagotavljal ustrezne tehnične zmogljivosti glede na obseg del ter bo dela izvajal
z ustrezno opremo glede na specifiko posamezne ceste
minus da bo naročniku predložil izvedbeni program zimske službe
minus da bodo dela izvajali strokovno usposobljeni delavci in da bo zagotovil strokovno
vodstvo izvajanja del ter lastno kontrolo
minus da bo v primeru poškodbe javnih cest pri opravljanju del iz tega sporazuma ki so
nastala po krivdi izvajalca le-te odpravil na svoje stroške v najkrajšem možnem času
minus omogočal ustrezen nadzor naročniku
11 člen
Če naročnik naroči storitev za katero izvajalec meni da bi bili kršeni predpisi ali povzročena
nesorazmerna škoda naročniku ali tretjemu lahko izvedbo odkloni ne da bi kršil določila
sporazuma vendar mora razlog za odklonitev dokazati oziroma izkazati obstoj in predstaviti
dejstva ki utemeljujejo odklonitev Če naročilo ne omogoča strokovno optimalne izvedbe
storitve ali pa zahteva rešitve ki niso v skladu s pravili stroke mora izvajalec naročnika na to
dejstvo opozoriti in mu svetovati primernejšo izvedbo vendar mora nalogo izpolniti kot mu je
bilo naročeno če naročnik pri tem vztraja
POOBLAŠČENE OSEBE
36
12 člen
(1) S strani naročnika je skrbnik tega okvirnega
sporazuma
(2) S strani izvajalca je skrbnik okvirnega
sporazuma ki je tudi odgovoren za izvedbo
storitev po tem okvirnem sporazumu
POGODBENA CENA
13 člen
(1) Vrednost posamezne storitve je razvidna iz predračuna ki je sestavni del tega sporazuma
V navedeni pogodbeni vrednosti so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del predvidenih
v popisu del vključno z vrednostjo vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih
del stroški za izdelavo zahtevane dokumentacije obratovalnimi stroški stroški za označitev
del v skladu z veljavnimi predpisi varnosti pri delu in vsi drugi stroški davki in morebitni popusti
tako da naročnika ne bremenijo kakršnikoli drugi stroški povezani s predmetom javnega
naročila V pogodbeno vrednost so tako vključeni vsi stroški dobave priprave in uporabe
potrebnega materiala z vsemi prenosi in transporti stroški deponije odvoza in morebitni drugi
stroški ki bi nastali v zvezi z deli ki so predmet sporazuma
Cene na enoto kot so razvidne iz predračuna so fiksne za prvo leto trajanja okvirnega
sporazuma nato pa se valorizirajo skladno s Pravilnikom o načinu valorizacije denarnih
obveznosti ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list
RS št 104) V primeru da indeks cen življenjskih potrebščin kumulativno preseže 4 (štiri
odstotke) vrednosti šteto od preteka enega leta od dneva sklenitve okvirnega sporazuma se
cene iz ponudbenega predračuna lahko uskladijo za največ 80 (osemdeset odstotkov)
povišanja indeksa cen življenjskih potrebščin
(2) Stranki sporazuma sta soglasni da so vsi stroški izvajalca vključeni v ceno Cena iz prvega
odstavka tega člena vsebuje vse dajatve stroške in davke razen DDV
JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI IZVAJALCA
14 člen
(1) Izvajalec mora najkasneje v 5-ih dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani
naročnika kot pogoj za veljavnost pogodbe naročniku izročiti bianco menico za dobro izvedbo
obveznosti iz okvirnega sporazuma v višini 10 od okvirne vrednosti sporazuma iz
predračuna (z DDV) v vrednosti EUR z menično izjavo s pooblastilom za
izpolnitev z veljavnostjo 30 dni po datumu poteka roka za izvedbo obveznosti po tej pogodbi
Naročnik po predhodnem obvestilu lahko unovči menico pod naslednjimi pogoji
bull če izvajalec del ne bo opravljal v skladu z zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo
javnega naročila
bull če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi kršitev ali zamude na strani izvajalca
bull če se na zahtevo naročnika v primernem roku ki ga določi naročnik pomanjkljivosti
ne odpravijo
37
bull če bo izvajalec kršil določbe veljavne zakonodaje v zvezi z varovanjem poslovnih
skrivnosti in zaupnosti podatkov
(2) Predložitev zavarovanja dobre izvedbe posla je pogoj za veljavnost te pogodbe
VIŠJA SILA
15 člen
(1) Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki ki nastopijo
neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob
sklepanju okvirnega sporazuma ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti
(2) Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v treh delovnih dneh po
nastanku le-te
(3) Nobena od strank sporazuma ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih
obveznosti iz razlogov ki so izven njenega nadzora
POSLOVNA SKRIVNOST
16 člen
(1) Stranki sporazuma soglašata da vsi podatki do katerih bi prišli z izvedbo tega okvirnega
sporazuma predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta da bosta vse podatke skrbno
varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvedbo tega okvirnega sporazuma
(2) Izvajalec se zavezuje da brez izrecne pisne naročnikove privolitve ne bo objavljal ali se
okoriščal z naročnikovimi poslovnimi skrivnostmi ali zaupnimi informacijami do katerih je imel
kot izvajalec dostop v času veljavnosti tega sporazuma ali po tem če so ta gradiva označena
z oznako interno oziroma zaupno
(3) Stranki sporazuma se zavezujeta da bosta na zahtevo nasprotne stranke vrnili vse
dokumente in njihove kopije pridobljene v okviru medsebojnega sodelovanja ki vsebujejo
podatke ki predstavljajo poslovno skrivnost
(4) Naročnik lahko od izvajalca zahteva polno odškodnino za vso škodo ki jo utrpi in ki izvira
iz objave ali okoriščanja z naročnikovimi poslovnimi skrivnostmi ali zaupnimi informacijami
POGODBENA KAZEN
17 člen
(1) V primeru da izvajalec zamuja z izvedbo storitev iz razlogov ki niso na strani naročnika
ter ne gre za opravičeno zamudo je dolžan plačati pogodbeno kazen v višini od
vrednosti sporazuma za vsak dan zamude vendar največ vrednosti sporazuma
(2) Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu pogodbene cene Stranki sporazuma soglašata
da naročnik ni dolžan sporočiti izvajalcu da si pridržuje pravico do pogodbene kazni če je
izvajalec zamujal z izvedbo storitev
(3) V primeru da zamuda ali napake pri izvedbi onemogočajo namen posla lahko naročnik
odstopi od okvirnega sporazuma in zahteva odškodnino
38
ODSTOP OD SPORAZUMA
18 člen
(1) Katerakoli od strank sporazuma lahko zaradi kršitev obveznosti s strani nasprotne stranke
če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu odstopi od okvirnega sporazuma brez
odpovednega roka V primeru odstopa sta stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz
tega sporazuma in nastalo škodo
(2) V vsakem primeru lahko vsaka od strank odstopi od okvirnega sporazuma s tem da glede
na razlog odstopa izbere za nasprotno stran primeren čas ter poravna vse stroške ki jih s tem
povzroči Vsaka stranka lahko prekine okvirni sporazum brez da bi navajala razloge s
trimesečnim odpovednim rokom
19 člen
Okvirni sporazum preneha veljati če je naročnik seznanjen da je pristojni državni organ ali
sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne okoljske ali socialne zakonodaje
s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
20 člen
Pogodbeni stranki se zavezujeta da
- ne bosta kršili dolžnostnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem
ali zasebnem sektorju ki ga določajo s strani države sprejeti zakonski in
podzakonski predpisi ter zapisani kodeksi ravnanja v poklicnih ali poslovnih
združenjih
- ne bosta dali oziroma obljubili kakršnegakoli darila ali plačila v denarju ali v kakem
drugem dragocenem predmetu posredno ali neposredno kateremu funkcionarju
uslužbencu ali drugemu zaposlenemu pri naročniku ali drugem državnem organu
(službi oddelku agenciji) oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične
stranke z namenom podkupovanja da bi tako napeljeval takega funkcionarja
uslužbenca ali drugega zaposlenega stranko ali kandidata k zlorabi svojega
položaja ali k vplivanju na zakon ali odločitev naročnika ali drugega pristojnega
organa tako da bi s tem pridobila obdržala ali usmerila posle k naročnikovemu
sopogodbeniku ali njegovemu izpolnitvenemu pomočniku zastopniku distributerju
ali drugi povezani pravni ali fizični osebi
- ne bosta omejevali oziroma vplivali na poslovanje izvajalca ali naročnika pri
poslovanju po predpisih o javnem naročanju
- ne bosta sklenili pogodbe pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene
stranke predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja
obljubi ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali sklenitev
posla pod ugodnejšimi pogoji ali za drugo ravnanje ali opustitev s katerim je organu
ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev
nedovoljene koristi predstavniku organa posredniku organa ali organizacije iz
javnega sektorja drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku zastopniku
posredniku
39
V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule je že veljavno sklenjena pogodba nična
Pogodba ki je veljavno sklenjena pod odložilnim ali razveznim pogojem ki v primeru
ugotovitve kršitve ali poskusa kršitve protikorupcijske klavzule še ni nastopil se šteje da ni
bila sklenjena
Na ničnost pogodbe se lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba in se ugotavlja pred stvarno
in krajevno pristojnim sodiščem v Republiki Sloveniji
REŠEVANJE SPOROV
21 člen
(1) Morebitne spore ki bi nastali v zvezi z izvajanjem tega sporazuma bosta pogodbeni stranki
skušali rešiti sporazumno
(2) Če spornega vprašanja ne bi mogli rešiti sporazumno lahko vsaka pogodbena stranka
sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v
KONČNE DOLOČBE
22 člen
(1) Okvirni sporazum je sklenjen z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank in velja
za čas veljavnosti kot je opredeljeno v okvirnem sporazumu
(2) Okvirni sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom ki ga sprejmeta in
podpišeta obe pogodbeni stranki Če katerakoli od določb sporazuma je ali postane
neveljavna to ne vpliva na ostale določbe sporazuma Neveljavna določba se nadomesti z
veljavno ki mora čimbolj ustrezati namenu ki ga je želela doseči neveljavna določba
(3) Okvirni sporazum je sklenjen z odložnim pogojem
- Izvajalec mora za izpolnitev pogoja predložiti v roku 5 (petih) dni po prejemu
sklenjene pogodbe garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (menico)
- Če izvajalec ne bo izpolnil zahtevanih obveznosti iz prvega odstavka tega člena te
pogodbe se šteje da pogodba ni bila sklenjena naročnik pa bo unovčil Garancijo za
resnost ponudbe (menico)
Ob izpolnitvi pogojev iz prve in druge točke pa pogodba učinkuje od dneva sklenitve pogodbe
Kot datum sklenitve pogodbe se šteje datum zadnjega podpisa pogodbenih strank
23 člen
Za urejanje razmerij ki niso izrecno določena s tem okvirnim sporazumom se uporabljajo
določila zakona ki ureja obligacijska razmerja in drugih veljavnih predpisov ki urejajo z
okvirnim sporazumom opredeljena medsebojna razmerja
24 člen
Okvirni sporazum je sestavljen v štirih (4) enakovrednih izvodih od katerih prejme vsaka
pogodbena stranka po dva (2) izvoda
Datum Datum
40
Naročnik Izvajalec
Občina Šentilj
mag Štefan Žvab župan
41
OBR-9
STANDARDNI OBRAZEC ZA ENOTNI EVROPSKI DOKUMENT V ZVEZI Z ODDAJO
JAVNEGA NAROČILA
Obrazec dobite na spletni strani naročnika wwwsentiljsi in ga izpolnite na Portalu javnih
naročil na povezavi httpwwwenarocanjesi_ESPD
Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte ki v
kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik sodelujoči ponudniki v primeru skupne
ponudbe gospodarski subjekti na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci)
Priporočila za izpolnjevanje ESPD obrazca Obrazec ESPD ki je objavljen pri tem javnem
naročilu na spletni strani wwwsentiljsi si naložite in shranite na svoj računalnik (v takšni obliki
kot je objavljen - xml) Nato odprite Portal javnih naročil zavihek ESPD (povezava
httpwwwenarocanjesi_ESPD) kjer pri vprašanju raquoKdo stelaquo izberete možnost raquoSem
gospodarski subjektlaquo Pri naslednjem koraku pripnete shranjeno datoteko xml ESPD ki ste si
jo pred tem naložili in shranili v vaš računalnik Potem nadaljujete z izpolnjevanjem obrazca
Ponudnik ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo naloži svoj ESPD v razdelek raquoESPD ndash
ponudniklaquo ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek raquoESPD ndash ostali sodelujočilaquo
Ponudnik ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo naloži nepodpisan ESPD v xml obliki in bo
podpisan hkrati s podpisom ponudbe
Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek raquoESPD ndash ostali sodelujočilaquo priloži podpisane ESPD
v pdf obliki ali v elektronski obliki podpisan xml
42
OBR-10
MENIČNA IZJAVA1
S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV ZA RESNOST PONUDBE
Ponudnik helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Zakoniti zastopnik oz pooblaščenec ponudnika helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
nepreklicno izjavljam da pooblaščam naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212
Šentilj v Slov goricah da lahko podpisano bianco menico ki je bila izročena kot
zavarovanje za resnost ponudbe za javno naročilo raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh
in javnih površinah v občini Šentilj za zimsko sezono 20182019 in 20192020laquo
objavljeno na Portalu JN pod št objave z dne skladno
z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbe za predmetno javno
naročilo brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek v višini
300000 EUR
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati
ko dospe v gotovini To pooblastilo preneha veljati z dnem 1 12 2018 oziroma z dnem
predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih del predmetnega naročila
Menični znesek se nakaže na račun naročnika št SI56 0131 8010 0009 155 odprt pri
UJP Ponudnik izjavlja da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje Menica
naj se izpolni s klavzulo raquoBREZ PROTESTAlaquo
Ponudnik hkrati POOBLAŠČAM naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
slov goricah da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take
menice
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz
naslednjih mojih računov
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
V primeru odprtja dodatnega računa ki ni zgoraj naveden izrecno dovoljujem izplačilo menice
in pooblaščam banko pri kateri je takšen račun odprt da izvede plačilo
Kraj in datum Podpis odgovorne osebe
Priloga bianco menica
1 Original menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev za resnost ponudbe in bianco menico mora ponudnik posredovati naročniku
po redni pošti najkasneje do dne in ure (ne glede na način vročitve) ki je določena kot datum in ura za oddajo ponudb
43
OBR-11
MENIČNA IZJAVA
S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV ZA DOBRO IZVEDBO DEL
Izvajalec helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Zakoniti zastopnik oz pooblaščenec izvajalca helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
nepreklicno izjavljam da pooblaščam naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212
Šentilj v Slov goricah da lahko podpisano bianco menico ki je bila izročena kot zavarovanje
za dobro izvedbo del po okviren sporazumu šthelliphelliphelliphelliphellip z dnehelliphelliphellipza javno naročilo
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip objavljeno na Portalu JN pod št objave z
dne skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in
ponudbe za predmetno javno naročilo brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih
delih za znesek v višini helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip EUR
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati
ko dospe v gotovini To pooblastilo preneha veljati 30 dan po roku za izpolnitev ponudnikovih
pogodbenih obveznosti
Menični znesek se nakaže na račun naročnika št SI56 0131 8010 0009 155 odprt pri
UJP Izvajalec izjavlja da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje Menica
naj se izpolni s klavzulo raquoBREZ PROTESTAlaquo
Izvajalec hkrati POOBLAŠČAM naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
Slov goricah da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take
menice
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz
naslednjih mojih računov
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
V primeru odprtja dodatnega računa ki ni zgoraj naveden izrecno dovoljujem izplačilo menice
in pooblaščam banko pri kateri je takšen račun odprt da izvede plačilo
Kraj in datum
Podpis odgovorne osebe
23
OBR-2A
PISNO SOGLASJE PONUDNIKA
za odpravo računskih napak v skladu s 7 odstavkom 89 člena ZJN-3
Ponudnik helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
s podpisom te izjave dajem naročniku soglasje da popravi računske napake ki jih odkrije pri
pregledu in ocenjevanju ponudb Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta
spreminjati Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi da je prišlo do računske napake
zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika lahko naročnik
popravi računsko napako tako da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin ki jih
ponudi ponudnik izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije
Naročnik lahko napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno
Kraj in datum
Žig in podpis ponudnika
24
OBR-3
PONUDNIK helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
REFERENCE - SEZNAM NAJVAŽNEJŠIH STORITEV ZIMSKE SLUŽBE V ZADNJIH
TREH LETIH PRED ODDAJO PONUDBE
Navodilo za izpolnjevanje OBR- 3
1 Ponudniki izpolnijo obrazec z izvedbo zimske službe na občinskih cestah v dolžini
minimalno 50 km za posamezno referenco
2 Ponudniki z žigom in podpisom jamčijo da so navedeni podatki (reference) točne in resnični
V primeru da bo naročnik ugotovil da je ponudnik navajal neresnične in zavajajoče podatke
(reference) bo brez predhodnega obvestila ponudnika predlagal za vpis v javni seznam
ponudnikov z negativnimi referencami V primeru če naročnik tega javnega naročila
NAROČNIK
(naziv naslov odgovorna
oseba naročnika telefon)
Izvedbe zimske
službe (dolžina
cest v km)
Vrednost del
v EUR z DDV Leto
izvedbe
25
ugotovi da določene navedene reference referenčni naročnik preteklega javnega naročila ne
priznava bo takšna referenca izločena
3 Ponudnik na tem obrazcu navede najmanj štiri (4) reference različnega naročnika
4 Naročnik bo ponudniku priznal le reference za izvajanja zimske službe na občinskih cestah
Naročnik nebo priznal reference zimske službe državnih cest
5 Naročnik bo ponudniku priznal le reference zaključene od vključno leta 2015 naprej
Kraj in datum
Žig in podpis ponudnika
Opomba V primeru da bo naročnik podvomil v resničnost navedb bo ustreznost in resničnost
referenc preveril
26
OBR-3A
POTRDILO NAROČNIKA
(priloga k OBR-3)
Naročnikhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Vrsta storitev helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Potrjujemo da je izvajalec
od helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip do helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (navesti datum)
za nas izvajal storitve zimske službe občinskih cest po pogodbi šthelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip z
dnehelliphelliphelliphelliphelliphellip v dolžini helliphelliphelliphellip km in sicer kot
glavni izvajalec podizvajalec
(ustrezno obkrožiti)
Storitve je opravljal pravočasno in kvalitetno
Odgovorna oseba naročnika pri katerem se lahko dobijo dodatne informacije
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip tel št helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip e-
naslov helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
To potrdilo je izdano na prošnjo ponudnika za prilogo ponudbi kot priporočilo za priznanje
referenc
Kraj in datum
Žig in podpis naročnika
Navodilo za izpolnjevanje OBR-3A
1 Po potrebi naj ponudnik obrazec kopira
2 OBR-3A raquopotrdilo naročnikalaquo
27
OBR-4
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV
S podpisom te izjave ponudnik
______________________________________________________________ izjavljamo da
izpolnjujemo vse pogoje v skladu z zakonom in razpisno dokumentacijo na javni razpis
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski
sezoni 20182019 in 20192020laquo in sicer izjavljamo
Da bomo ves čas izvajanja pogodbe nemoteno zagotavljati dobavo posipnega materiala
potrebnega za izvajanje zimskega vzdrževanja javnih poti in javnih površin
Da bomo upoštevali dogovorjen reakcijski čas največ 30 minut
Da bo ponudnik imel dežurno in pregledniško službo
Da je oddaljenost vseh tehničnih kapacitet je največ 30 km od sedeža naročnika
Da so vsa vozila s katerimi se pluži in posipava opremljena z GPS napravo ter ponudnik
razpolaga s programsko opremo da lahko naročniku dokazuje opravljanje del in število ur
Da razpolagamo z ustreznim kadrom in tehnični opremo za izvedbo predmeta javnega
naročila ki je zahtevana in je navedena na posebnih obrazcih
Da bomo dela izvedli v skladu pravili stroke in navodili naročnika
Da bomo pri izvedbi javnega naročila upošteval obveznosti ki izhajajo iz predpisov o varstvu
zaposlenih in ureditvi delovnih pogojev
Da imamo zavarovano odgovornost za predmet javnega naročila skladno s Navodili
ponudnikom iz razpisne dokumentacije
Da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila
Ta izjava je sestavni del ponudbe s katero se prijavljamo na predmetno javno naročilo
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo da so zgoraj navedeni podatki točni in
resnični
Naročnik si pridružuje pravico da lahko skladno s 77 členom ZJN-3 pred izdajo odločitve o
oddaji javnega naročila o izvedbi javnega naročila preveril izpolnjevanje vseh pogojev katerih
izpolnjevanje ponudnik s podpisom te izjave izkazuje v kolikor bo naročnik podvomil v
resničnost izjave Ponudnik se zavezuje da bo na poziv naročnika predložil zahtevana
dokazila
Kraj in datum (žig) Podpis odgovorne osebe ponudnika
28
OBR-5
SEZNAM TEHNIČNIH KAPACITET
Za izvedbo predmeta javnega naročila raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih
površinah v občini Šentilj za zimski sezoni 20182019 in 20192020laquo razpolagamo najmanj
s sledečo opremo
Zap
št
Tehnična kapaciteta oprema (znamka
model naslov ipdhellip)
Datum
nazadnje
opravljenega
tehničnega
pregleda letnik
izdelave
Podlaga za
razpolaganje
(lastništvo najem
ipd)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
29
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Po potrebi se obrazec kopira
Naročnik si pridružuje pravico da bo skladno s 77 členom ZJN-3 pred izdajo odločitve o oddaji
javnega naročila o izvedbi javnega naročila preveril izpolnjevanje vseh pogojev katerih
izpolnjevanje ponudnik s podpisom te izjave izkazuje v kolikor bo podvomil v resničnost
Ponudnik se zavezuje da bo na podlagi naročnikovega poziva predložil zahtevana dokazila
Kraj in datum Žig in podpis ponudnika
30
OBR-6
SEZNAM KADRA PONUDNIKA
Pri izvedbi predmeta javnega naročila raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih
površinah v občini Šentilj za zimski sezoni 20182019 in 20192020laquo bo sodeloval
naslednji kader
Zap
št
Ime in priimek
delavca
Izobrazba strokovni
izpiti
Razmerje do
ponudnika
(zaposlen
pogodbenihellip)
Delo v okviru
predmeta javnega
naročila
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Po potrebi se obrazec kopira
Kraj in datum Žig in podpis ponudnika
31
OBR-7
POTRDILO O OGLEDU LOKACIJE
Pooblaščena oseba ponudnika ______________________________________________
(naziv ponudnika) ______________________________ (ime in priimek) se je udeležila
organiziranega obveznega ogleda cest za potrebe izdelave ponudbe za javno naročilo
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski sezoni
20182019 in 20192020laquo z oznako _____________________ dne _____________ ob
_____uri
Izpolni naročnik po opravljenem ogledu
Podpis predstavnika
naročnika
Žig naročnika Kraj in datum
Izpolni ponudnik in obvezno priloži k ponudbeni dokumentaciji
Podpis ponudnika Žig ponudnika Kraj in datum
32
OBR-8
OBČINA ŠENTILJ Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v Slov goricah matična številka
5884209000 davčna številka SI 38253283 ki jo zastopa župan mag Štefan Žvab (v
nadaljevanju naročnik)
in
(naziv in naslov izvajalca)
matična številka davčna številka ki ga
zastopa (v nadaljevanju izvajalec)
se dogovorita in skleneta naslednji
OKVIRNI SPORAZUM
za izvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za
zimski sezoni 20182019 in 20192020
UVODNE DOLOČBE
1 člen
Naročnik in izvajalec ugotavljata da
minus je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila
za objavljen na Portalu javnih
naročil pod št objave z dne v skladu
s členom Zakona o javnem (Uradni list RS št 912015 v nadaljevanju ZJN-
3) z namenom sklenitve okvirnega sporazuma v skladu s točko b) sedmega odstavka
48 člena ZJN-3
minus je naročnik na podlagi javnega naročila iz prve alineje in prejetih ponudb z Odločitvijo
o oddaji javnega naročila številka z dne izbral
enega ponudnika
minus da je izvajalec strokovno in tehnično sposoben izvesti naročilo po tem sporazumu
2 člen
S tem sporazumom se naročnik in izvajalec dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvajanja
javnega naročila iz prejšnjega člena
PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA
3 člen
(1) Predmet javnega naročila je kot je
razvidno iz seznama javnih poti in javnih površin ki so sestavni del tega sporazuma Stranki
tega okvirnega sporazuma ugotavljata da naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej
določiti potreb po storitvah ki so predmet tega okvirnega sporazuma in bo storitve časovno in
količinsko naročal glede na dejanske potrebe po cenah ki bodo podane v ponudbi
33
(2) Izvajalec se zavezuje za naročnika opravil storitve ki so predmet naročila naročnik pa mu
bo za to plačal dogovorjeno ceno
(3) Naročnikove zahteve ter specifikacije se lahko v soglasju z izvajalcem med samim
trajanjem okvirnega sporazuma tudi spremenijo dopolnijo ali razširijo pri čemer pa izvajalec
v nobenem primeru ni upravičen do povračila kakršnih koli stroškov ki bi jih spremenjene
zahteve morebiti povzročile
(4) Ponudba in dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila katere del so tudi tehnične
specifikacije naročila sta sestavni del tega sporazuma
4 člen
Ta sporazum se sklepa za obdobje od predvidoma 1112018 oziroma od podpisa okvirnega
sporazuma do 3042020
PLAČILNI POGOJI
5 člen
(1) Opravljena dela po tem sporazumu bo izvajalec obračunal po dejansko izvršenih količinah
dokumentiranih v dnevniku evidenci tahografskih zapisov oziroma GPS podatkih potrjenih s
strani pooblaščenega predstavnika naročnika
(2) Storitev je uspešno opravljena ko naročnik potrdi pisno poročilo o opravljenih storitvah ki
ga pripravi izvajalec po vsakem opravljenem naročilu Obračunavanje del bo izvajalec opravil
z izstavitvijo mesečnega računa po opravljenem delu Pri izstavitvi mesečnega računa se mora
izvajalec sklicevati na številko pogodbe
Izvajalec izstavi s strani pooblaščenega predstavnika naročnika predhodno potrjen račun za
dela opravljena v preteklem mesecu Na računu mora biti prikazan tudi skupni znesek
opravljenih del Naročnik bo v roku 15 dni račun potrdil ali mu ugovarjal Za grajanji del mora
izvajalec izstaviti dobropis
6 člen
(1) Naročnik bo izvajalcu izstavljen račun ki ga bo predhodno potrdil naročnikov skrbnik te
pogodbe plačal v roku 30 dni od uradnega datuma prejema računa na transakcijski račun
izvajalca številka SI56 odprt
pri
Na podlagi 32 Člena ZIPRS 1819 (Uradni list RS št 712017 132018 - ZJF-H) je plačilni rok
lahko krajši od 30 dni v kolikor dobavitelj s tem zagotovi nižjo pogodbeno vrednost
(2) Če je zadnji dan za plačilo dela prost dan se šteje da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji
delovni dan
V primeru nastopa s podizvajalcem ki zahteva neposredno plačilo se bo dodal še naslednji
odstavek
(3) Izvajalec pooblašča naročnika da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani
izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu Podizvajalec soglaša da naročnik namesto
34
izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca na transakcijski račun podizvajalca
številka SI56 odprt
pri
Izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca ki ga je predhodno
potrdil
Neposredna plačila podizvajalcem bodo izvršena v roku iz prvega odstavka tega člena
7 člen
Če naročnik zamudi s plačilom je izvajalec upravičen zahtevati zakonite zamudne obresti od
dneva zapadlosti računa v plačilo do dneva plačila
ČAS IZVAJANJA STORITEV
8 člen
(1) Zimska služba se bo predvidoma izvajala od novembra tekočega leta do marca prihodnje
leto Predvideno obdobje izvajanja zimske službe pa se bo tekom izvajanja okvirnega
sporazuma prilagajalo dejanskim vremenskim pogojem kar pomeni da predvideni pričetek in
konec izvajanja zimske službe nista fiksna
(2) Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s tem sporazumom prevzetih del takoj po
podpisu sporazuma
(3) Izvajalec se obvezuje da bo dela opravljal po dinamiki in navodilih naročnika oziroma
skladno z možnostjo zagotavljanja proračunskih sredstev Obseg in dinamika izvajanja del se
po odločitvi naročnika prilagaja razpoložljivim finančnim sredstvom in vremenskim razmeram
Zaradi spremenjenih vremenskih razmer lahko pogodbeni stranki v soglasju s pooblaščenim
predstavnikom naročnika določita trajanje zimske službe drugače
Začetek izvajanja vsakokratnega pluženja in posipavanja cest se uskladi s pooblaščenim
predstavnikom naročnika oz drugimi predstavniki imenovanimi s strani naročnika
OBVEZE NAROČNIKA IN IZVAJALCA
9 člen
Naročnik se obvezuje da bo
minus dal izvajalcu na razpolago vse potrebne informacije podatke in dokumente s katerimi
razpolaga in so vezani na izvedbo storitev po tem okvirnem sporazumu
minus sodeloval s pooblaščenim predstavnikom izvajalca
minus obveščal izvajalca ter koordiniral delo
minus plačeval naročene storitve v dogovorjenih rokih
10 člen
Izvajalec izjavlja da se je seznanil s predmetom tega okvirnega sporazuma pred oddajo
ponudbe in pred podpisom tega okvirnega sporazuma in se obvezuje da bo
35
minus izvajal storitve v skladu z vsemi veljavnimi predpisi Republike Slovenije in Evropske
unije ki urejajo predmet tega sporazuma ter načeli stroke in v skladu z zahtevami
naročnika
minus izvajal storitve po tem sporazumu strokovno brezhibno in kvalitetno ter v skladu z
dobrimi poslovnimi običaji
minus zagotavljal najvišjo kakovost storitev ne glede na čas in kraj izvajanja
minus pravočasno opozoril naročnika na vse nejasnosti iz vsebine oziroma obsega
obveznosti iz sporazuma
minus svoje naloge opravil brezhibno kvalitetno in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka
upoštevajoč predpise s tega področja
minus izvajal storitve po tem okvirnem sporazumu po pravilih stroke v skladu z navodili
naročnika in v dogovorjenih rokih
minus izvajal tudi izven normalnega delovnega časa ne da bi za to zahteval posebna denarna
nadomestila V kolikor bodo vremenske razmere terjale vključitev dodatnega kadra ga
bo izvajalec vključil v izvajanje zimske službe
minus se zavezuje da je seznanjen s predvidenim obsegom del kjer se bodo storitve izvajale
in se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za
delo nepopolnega inali neustreznega popisa območij ter se zavezuje da bo tovrstne
pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške ne da bi zaradi tega trpel čas in
kakovost storitev zimske službe
minus začetek izvajanja vsakokratnega pluženja in posipavanja cest se uskladi s
pooblaščenim predstavnikom naročnika oz drugimi predstavniki imenovanimi s strani
naročnika
minus da bo vodil dnevnik in evidenco tahografskih zapisov s potnimi nalogi za vse delovne
stroje ki to omogočajo in za vsa dela ki so se izvajala v skladu s tem sporazumom
prevzetimi deli ali na zahtevo naročnika namestil prenosne GPS naprave za
spremljanje vozil zimske službe z določitvijo statusa pluženja ali posipanja
minus da bo zagotavljal ustrezne tehnične zmogljivosti glede na obseg del ter bo dela izvajal
z ustrezno opremo glede na specifiko posamezne ceste
minus da bo naročniku predložil izvedbeni program zimske službe
minus da bodo dela izvajali strokovno usposobljeni delavci in da bo zagotovil strokovno
vodstvo izvajanja del ter lastno kontrolo
minus da bo v primeru poškodbe javnih cest pri opravljanju del iz tega sporazuma ki so
nastala po krivdi izvajalca le-te odpravil na svoje stroške v najkrajšem možnem času
minus omogočal ustrezen nadzor naročniku
11 člen
Če naročnik naroči storitev za katero izvajalec meni da bi bili kršeni predpisi ali povzročena
nesorazmerna škoda naročniku ali tretjemu lahko izvedbo odkloni ne da bi kršil določila
sporazuma vendar mora razlog za odklonitev dokazati oziroma izkazati obstoj in predstaviti
dejstva ki utemeljujejo odklonitev Če naročilo ne omogoča strokovno optimalne izvedbe
storitve ali pa zahteva rešitve ki niso v skladu s pravili stroke mora izvajalec naročnika na to
dejstvo opozoriti in mu svetovati primernejšo izvedbo vendar mora nalogo izpolniti kot mu je
bilo naročeno če naročnik pri tem vztraja
POOBLAŠČENE OSEBE
36
12 člen
(1) S strani naročnika je skrbnik tega okvirnega
sporazuma
(2) S strani izvajalca je skrbnik okvirnega
sporazuma ki je tudi odgovoren za izvedbo
storitev po tem okvirnem sporazumu
POGODBENA CENA
13 člen
(1) Vrednost posamezne storitve je razvidna iz predračuna ki je sestavni del tega sporazuma
V navedeni pogodbeni vrednosti so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del predvidenih
v popisu del vključno z vrednostjo vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih
del stroški za izdelavo zahtevane dokumentacije obratovalnimi stroški stroški za označitev
del v skladu z veljavnimi predpisi varnosti pri delu in vsi drugi stroški davki in morebitni popusti
tako da naročnika ne bremenijo kakršnikoli drugi stroški povezani s predmetom javnega
naročila V pogodbeno vrednost so tako vključeni vsi stroški dobave priprave in uporabe
potrebnega materiala z vsemi prenosi in transporti stroški deponije odvoza in morebitni drugi
stroški ki bi nastali v zvezi z deli ki so predmet sporazuma
Cene na enoto kot so razvidne iz predračuna so fiksne za prvo leto trajanja okvirnega
sporazuma nato pa se valorizirajo skladno s Pravilnikom o načinu valorizacije denarnih
obveznosti ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list
RS št 104) V primeru da indeks cen življenjskih potrebščin kumulativno preseže 4 (štiri
odstotke) vrednosti šteto od preteka enega leta od dneva sklenitve okvirnega sporazuma se
cene iz ponudbenega predračuna lahko uskladijo za največ 80 (osemdeset odstotkov)
povišanja indeksa cen življenjskih potrebščin
(2) Stranki sporazuma sta soglasni da so vsi stroški izvajalca vključeni v ceno Cena iz prvega
odstavka tega člena vsebuje vse dajatve stroške in davke razen DDV
JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI IZVAJALCA
14 člen
(1) Izvajalec mora najkasneje v 5-ih dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani
naročnika kot pogoj za veljavnost pogodbe naročniku izročiti bianco menico za dobro izvedbo
obveznosti iz okvirnega sporazuma v višini 10 od okvirne vrednosti sporazuma iz
predračuna (z DDV) v vrednosti EUR z menično izjavo s pooblastilom za
izpolnitev z veljavnostjo 30 dni po datumu poteka roka za izvedbo obveznosti po tej pogodbi
Naročnik po predhodnem obvestilu lahko unovči menico pod naslednjimi pogoji
bull če izvajalec del ne bo opravljal v skladu z zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo
javnega naročila
bull če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi kršitev ali zamude na strani izvajalca
bull če se na zahtevo naročnika v primernem roku ki ga določi naročnik pomanjkljivosti
ne odpravijo
37
bull če bo izvajalec kršil določbe veljavne zakonodaje v zvezi z varovanjem poslovnih
skrivnosti in zaupnosti podatkov
(2) Predložitev zavarovanja dobre izvedbe posla je pogoj za veljavnost te pogodbe
VIŠJA SILA
15 člen
(1) Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki ki nastopijo
neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob
sklepanju okvirnega sporazuma ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti
(2) Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v treh delovnih dneh po
nastanku le-te
(3) Nobena od strank sporazuma ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih
obveznosti iz razlogov ki so izven njenega nadzora
POSLOVNA SKRIVNOST
16 člen
(1) Stranki sporazuma soglašata da vsi podatki do katerih bi prišli z izvedbo tega okvirnega
sporazuma predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta da bosta vse podatke skrbno
varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvedbo tega okvirnega sporazuma
(2) Izvajalec se zavezuje da brez izrecne pisne naročnikove privolitve ne bo objavljal ali se
okoriščal z naročnikovimi poslovnimi skrivnostmi ali zaupnimi informacijami do katerih je imel
kot izvajalec dostop v času veljavnosti tega sporazuma ali po tem če so ta gradiva označena
z oznako interno oziroma zaupno
(3) Stranki sporazuma se zavezujeta da bosta na zahtevo nasprotne stranke vrnili vse
dokumente in njihove kopije pridobljene v okviru medsebojnega sodelovanja ki vsebujejo
podatke ki predstavljajo poslovno skrivnost
(4) Naročnik lahko od izvajalca zahteva polno odškodnino za vso škodo ki jo utrpi in ki izvira
iz objave ali okoriščanja z naročnikovimi poslovnimi skrivnostmi ali zaupnimi informacijami
POGODBENA KAZEN
17 člen
(1) V primeru da izvajalec zamuja z izvedbo storitev iz razlogov ki niso na strani naročnika
ter ne gre za opravičeno zamudo je dolžan plačati pogodbeno kazen v višini od
vrednosti sporazuma za vsak dan zamude vendar največ vrednosti sporazuma
(2) Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu pogodbene cene Stranki sporazuma soglašata
da naročnik ni dolžan sporočiti izvajalcu da si pridržuje pravico do pogodbene kazni če je
izvajalec zamujal z izvedbo storitev
(3) V primeru da zamuda ali napake pri izvedbi onemogočajo namen posla lahko naročnik
odstopi od okvirnega sporazuma in zahteva odškodnino
38
ODSTOP OD SPORAZUMA
18 člen
(1) Katerakoli od strank sporazuma lahko zaradi kršitev obveznosti s strani nasprotne stranke
če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu odstopi od okvirnega sporazuma brez
odpovednega roka V primeru odstopa sta stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz
tega sporazuma in nastalo škodo
(2) V vsakem primeru lahko vsaka od strank odstopi od okvirnega sporazuma s tem da glede
na razlog odstopa izbere za nasprotno stran primeren čas ter poravna vse stroške ki jih s tem
povzroči Vsaka stranka lahko prekine okvirni sporazum brez da bi navajala razloge s
trimesečnim odpovednim rokom
19 člen
Okvirni sporazum preneha veljati če je naročnik seznanjen da je pristojni državni organ ali
sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne okoljske ali socialne zakonodaje
s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
20 člen
Pogodbeni stranki se zavezujeta da
- ne bosta kršili dolžnostnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem
ali zasebnem sektorju ki ga določajo s strani države sprejeti zakonski in
podzakonski predpisi ter zapisani kodeksi ravnanja v poklicnih ali poslovnih
združenjih
- ne bosta dali oziroma obljubili kakršnegakoli darila ali plačila v denarju ali v kakem
drugem dragocenem predmetu posredno ali neposredno kateremu funkcionarju
uslužbencu ali drugemu zaposlenemu pri naročniku ali drugem državnem organu
(službi oddelku agenciji) oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične
stranke z namenom podkupovanja da bi tako napeljeval takega funkcionarja
uslužbenca ali drugega zaposlenega stranko ali kandidata k zlorabi svojega
položaja ali k vplivanju na zakon ali odločitev naročnika ali drugega pristojnega
organa tako da bi s tem pridobila obdržala ali usmerila posle k naročnikovemu
sopogodbeniku ali njegovemu izpolnitvenemu pomočniku zastopniku distributerju
ali drugi povezani pravni ali fizični osebi
- ne bosta omejevali oziroma vplivali na poslovanje izvajalca ali naročnika pri
poslovanju po predpisih o javnem naročanju
- ne bosta sklenili pogodbe pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene
stranke predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja
obljubi ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali sklenitev
posla pod ugodnejšimi pogoji ali za drugo ravnanje ali opustitev s katerim je organu
ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev
nedovoljene koristi predstavniku organa posredniku organa ali organizacije iz
javnega sektorja drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku zastopniku
posredniku
39
V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule je že veljavno sklenjena pogodba nična
Pogodba ki je veljavno sklenjena pod odložilnim ali razveznim pogojem ki v primeru
ugotovitve kršitve ali poskusa kršitve protikorupcijske klavzule še ni nastopil se šteje da ni
bila sklenjena
Na ničnost pogodbe se lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba in se ugotavlja pred stvarno
in krajevno pristojnim sodiščem v Republiki Sloveniji
REŠEVANJE SPOROV
21 člen
(1) Morebitne spore ki bi nastali v zvezi z izvajanjem tega sporazuma bosta pogodbeni stranki
skušali rešiti sporazumno
(2) Če spornega vprašanja ne bi mogli rešiti sporazumno lahko vsaka pogodbena stranka
sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v
KONČNE DOLOČBE
22 člen
(1) Okvirni sporazum je sklenjen z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank in velja
za čas veljavnosti kot je opredeljeno v okvirnem sporazumu
(2) Okvirni sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom ki ga sprejmeta in
podpišeta obe pogodbeni stranki Če katerakoli od določb sporazuma je ali postane
neveljavna to ne vpliva na ostale določbe sporazuma Neveljavna določba se nadomesti z
veljavno ki mora čimbolj ustrezati namenu ki ga je želela doseči neveljavna določba
(3) Okvirni sporazum je sklenjen z odložnim pogojem
- Izvajalec mora za izpolnitev pogoja predložiti v roku 5 (petih) dni po prejemu
sklenjene pogodbe garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (menico)
- Če izvajalec ne bo izpolnil zahtevanih obveznosti iz prvega odstavka tega člena te
pogodbe se šteje da pogodba ni bila sklenjena naročnik pa bo unovčil Garancijo za
resnost ponudbe (menico)
Ob izpolnitvi pogojev iz prve in druge točke pa pogodba učinkuje od dneva sklenitve pogodbe
Kot datum sklenitve pogodbe se šteje datum zadnjega podpisa pogodbenih strank
23 člen
Za urejanje razmerij ki niso izrecno določena s tem okvirnim sporazumom se uporabljajo
določila zakona ki ureja obligacijska razmerja in drugih veljavnih predpisov ki urejajo z
okvirnim sporazumom opredeljena medsebojna razmerja
24 člen
Okvirni sporazum je sestavljen v štirih (4) enakovrednih izvodih od katerih prejme vsaka
pogodbena stranka po dva (2) izvoda
Datum Datum
40
Naročnik Izvajalec
Občina Šentilj
mag Štefan Žvab župan
41
OBR-9
STANDARDNI OBRAZEC ZA ENOTNI EVROPSKI DOKUMENT V ZVEZI Z ODDAJO
JAVNEGA NAROČILA
Obrazec dobite na spletni strani naročnika wwwsentiljsi in ga izpolnite na Portalu javnih
naročil na povezavi httpwwwenarocanjesi_ESPD
Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte ki v
kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik sodelujoči ponudniki v primeru skupne
ponudbe gospodarski subjekti na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci)
Priporočila za izpolnjevanje ESPD obrazca Obrazec ESPD ki je objavljen pri tem javnem
naročilu na spletni strani wwwsentiljsi si naložite in shranite na svoj računalnik (v takšni obliki
kot je objavljen - xml) Nato odprite Portal javnih naročil zavihek ESPD (povezava
httpwwwenarocanjesi_ESPD) kjer pri vprašanju raquoKdo stelaquo izberete možnost raquoSem
gospodarski subjektlaquo Pri naslednjem koraku pripnete shranjeno datoteko xml ESPD ki ste si
jo pred tem naložili in shranili v vaš računalnik Potem nadaljujete z izpolnjevanjem obrazca
Ponudnik ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo naloži svoj ESPD v razdelek raquoESPD ndash
ponudniklaquo ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek raquoESPD ndash ostali sodelujočilaquo
Ponudnik ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo naloži nepodpisan ESPD v xml obliki in bo
podpisan hkrati s podpisom ponudbe
Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek raquoESPD ndash ostali sodelujočilaquo priloži podpisane ESPD
v pdf obliki ali v elektronski obliki podpisan xml
42
OBR-10
MENIČNA IZJAVA1
S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV ZA RESNOST PONUDBE
Ponudnik helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Zakoniti zastopnik oz pooblaščenec ponudnika helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
nepreklicno izjavljam da pooblaščam naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212
Šentilj v Slov goricah da lahko podpisano bianco menico ki je bila izročena kot
zavarovanje za resnost ponudbe za javno naročilo raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh
in javnih površinah v občini Šentilj za zimsko sezono 20182019 in 20192020laquo
objavljeno na Portalu JN pod št objave z dne skladno
z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbe za predmetno javno
naročilo brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek v višini
300000 EUR
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati
ko dospe v gotovini To pooblastilo preneha veljati z dnem 1 12 2018 oziroma z dnem
predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih del predmetnega naročila
Menični znesek se nakaže na račun naročnika št SI56 0131 8010 0009 155 odprt pri
UJP Ponudnik izjavlja da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje Menica
naj se izpolni s klavzulo raquoBREZ PROTESTAlaquo
Ponudnik hkrati POOBLAŠČAM naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
slov goricah da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take
menice
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz
naslednjih mojih računov
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
V primeru odprtja dodatnega računa ki ni zgoraj naveden izrecno dovoljujem izplačilo menice
in pooblaščam banko pri kateri je takšen račun odprt da izvede plačilo
Kraj in datum Podpis odgovorne osebe
Priloga bianco menica
1 Original menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev za resnost ponudbe in bianco menico mora ponudnik posredovati naročniku
po redni pošti najkasneje do dne in ure (ne glede na način vročitve) ki je določena kot datum in ura za oddajo ponudb
43
OBR-11
MENIČNA IZJAVA
S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV ZA DOBRO IZVEDBO DEL
Izvajalec helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Zakoniti zastopnik oz pooblaščenec izvajalca helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
nepreklicno izjavljam da pooblaščam naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212
Šentilj v Slov goricah da lahko podpisano bianco menico ki je bila izročena kot zavarovanje
za dobro izvedbo del po okviren sporazumu šthelliphelliphelliphelliphellip z dnehelliphelliphellipza javno naročilo
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip objavljeno na Portalu JN pod št objave z
dne skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in
ponudbe za predmetno javno naročilo brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih
delih za znesek v višini helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip EUR
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati
ko dospe v gotovini To pooblastilo preneha veljati 30 dan po roku za izpolnitev ponudnikovih
pogodbenih obveznosti
Menični znesek se nakaže na račun naročnika št SI56 0131 8010 0009 155 odprt pri
UJP Izvajalec izjavlja da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje Menica
naj se izpolni s klavzulo raquoBREZ PROTESTAlaquo
Izvajalec hkrati POOBLAŠČAM naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
Slov goricah da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take
menice
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz
naslednjih mojih računov
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
V primeru odprtja dodatnega računa ki ni zgoraj naveden izrecno dovoljujem izplačilo menice
in pooblaščam banko pri kateri je takšen račun odprt da izvede plačilo
Kraj in datum
Podpis odgovorne osebe
24
OBR-3
PONUDNIK helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
REFERENCE - SEZNAM NAJVAŽNEJŠIH STORITEV ZIMSKE SLUŽBE V ZADNJIH
TREH LETIH PRED ODDAJO PONUDBE
Navodilo za izpolnjevanje OBR- 3
1 Ponudniki izpolnijo obrazec z izvedbo zimske službe na občinskih cestah v dolžini
minimalno 50 km za posamezno referenco
2 Ponudniki z žigom in podpisom jamčijo da so navedeni podatki (reference) točne in resnični
V primeru da bo naročnik ugotovil da je ponudnik navajal neresnične in zavajajoče podatke
(reference) bo brez predhodnega obvestila ponudnika predlagal za vpis v javni seznam
ponudnikov z negativnimi referencami V primeru če naročnik tega javnega naročila
NAROČNIK
(naziv naslov odgovorna
oseba naročnika telefon)
Izvedbe zimske
službe (dolžina
cest v km)
Vrednost del
v EUR z DDV Leto
izvedbe
25
ugotovi da določene navedene reference referenčni naročnik preteklega javnega naročila ne
priznava bo takšna referenca izločena
3 Ponudnik na tem obrazcu navede najmanj štiri (4) reference različnega naročnika
4 Naročnik bo ponudniku priznal le reference za izvajanja zimske službe na občinskih cestah
Naročnik nebo priznal reference zimske službe državnih cest
5 Naročnik bo ponudniku priznal le reference zaključene od vključno leta 2015 naprej
Kraj in datum
Žig in podpis ponudnika
Opomba V primeru da bo naročnik podvomil v resničnost navedb bo ustreznost in resničnost
referenc preveril
26
OBR-3A
POTRDILO NAROČNIKA
(priloga k OBR-3)
Naročnikhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Vrsta storitev helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Potrjujemo da je izvajalec
od helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip do helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (navesti datum)
za nas izvajal storitve zimske službe občinskih cest po pogodbi šthelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip z
dnehelliphelliphelliphelliphelliphellip v dolžini helliphelliphelliphellip km in sicer kot
glavni izvajalec podizvajalec
(ustrezno obkrožiti)
Storitve je opravljal pravočasno in kvalitetno
Odgovorna oseba naročnika pri katerem se lahko dobijo dodatne informacije
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip tel št helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip e-
naslov helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
To potrdilo je izdano na prošnjo ponudnika za prilogo ponudbi kot priporočilo za priznanje
referenc
Kraj in datum
Žig in podpis naročnika
Navodilo za izpolnjevanje OBR-3A
1 Po potrebi naj ponudnik obrazec kopira
2 OBR-3A raquopotrdilo naročnikalaquo
27
OBR-4
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV
S podpisom te izjave ponudnik
______________________________________________________________ izjavljamo da
izpolnjujemo vse pogoje v skladu z zakonom in razpisno dokumentacijo na javni razpis
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski
sezoni 20182019 in 20192020laquo in sicer izjavljamo
Da bomo ves čas izvajanja pogodbe nemoteno zagotavljati dobavo posipnega materiala
potrebnega za izvajanje zimskega vzdrževanja javnih poti in javnih površin
Da bomo upoštevali dogovorjen reakcijski čas največ 30 minut
Da bo ponudnik imel dežurno in pregledniško službo
Da je oddaljenost vseh tehničnih kapacitet je največ 30 km od sedeža naročnika
Da so vsa vozila s katerimi se pluži in posipava opremljena z GPS napravo ter ponudnik
razpolaga s programsko opremo da lahko naročniku dokazuje opravljanje del in število ur
Da razpolagamo z ustreznim kadrom in tehnični opremo za izvedbo predmeta javnega
naročila ki je zahtevana in je navedena na posebnih obrazcih
Da bomo dela izvedli v skladu pravili stroke in navodili naročnika
Da bomo pri izvedbi javnega naročila upošteval obveznosti ki izhajajo iz predpisov o varstvu
zaposlenih in ureditvi delovnih pogojev
Da imamo zavarovano odgovornost za predmet javnega naročila skladno s Navodili
ponudnikom iz razpisne dokumentacije
Da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila
Ta izjava je sestavni del ponudbe s katero se prijavljamo na predmetno javno naročilo
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo da so zgoraj navedeni podatki točni in
resnični
Naročnik si pridružuje pravico da lahko skladno s 77 členom ZJN-3 pred izdajo odločitve o
oddaji javnega naročila o izvedbi javnega naročila preveril izpolnjevanje vseh pogojev katerih
izpolnjevanje ponudnik s podpisom te izjave izkazuje v kolikor bo naročnik podvomil v
resničnost izjave Ponudnik se zavezuje da bo na poziv naročnika predložil zahtevana
dokazila
Kraj in datum (žig) Podpis odgovorne osebe ponudnika
28
OBR-5
SEZNAM TEHNIČNIH KAPACITET
Za izvedbo predmeta javnega naročila raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih
površinah v občini Šentilj za zimski sezoni 20182019 in 20192020laquo razpolagamo najmanj
s sledečo opremo
Zap
št
Tehnična kapaciteta oprema (znamka
model naslov ipdhellip)
Datum
nazadnje
opravljenega
tehničnega
pregleda letnik
izdelave
Podlaga za
razpolaganje
(lastništvo najem
ipd)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
29
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Po potrebi se obrazec kopira
Naročnik si pridružuje pravico da bo skladno s 77 členom ZJN-3 pred izdajo odločitve o oddaji
javnega naročila o izvedbi javnega naročila preveril izpolnjevanje vseh pogojev katerih
izpolnjevanje ponudnik s podpisom te izjave izkazuje v kolikor bo podvomil v resničnost
Ponudnik se zavezuje da bo na podlagi naročnikovega poziva predložil zahtevana dokazila
Kraj in datum Žig in podpis ponudnika
30
OBR-6
SEZNAM KADRA PONUDNIKA
Pri izvedbi predmeta javnega naročila raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih
površinah v občini Šentilj za zimski sezoni 20182019 in 20192020laquo bo sodeloval
naslednji kader
Zap
št
Ime in priimek
delavca
Izobrazba strokovni
izpiti
Razmerje do
ponudnika
(zaposlen
pogodbenihellip)
Delo v okviru
predmeta javnega
naročila
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Po potrebi se obrazec kopira
Kraj in datum Žig in podpis ponudnika
31
OBR-7
POTRDILO O OGLEDU LOKACIJE
Pooblaščena oseba ponudnika ______________________________________________
(naziv ponudnika) ______________________________ (ime in priimek) se je udeležila
organiziranega obveznega ogleda cest za potrebe izdelave ponudbe za javno naročilo
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski sezoni
20182019 in 20192020laquo z oznako _____________________ dne _____________ ob
_____uri
Izpolni naročnik po opravljenem ogledu
Podpis predstavnika
naročnika
Žig naročnika Kraj in datum
Izpolni ponudnik in obvezno priloži k ponudbeni dokumentaciji
Podpis ponudnika Žig ponudnika Kraj in datum
32
OBR-8
OBČINA ŠENTILJ Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v Slov goricah matična številka
5884209000 davčna številka SI 38253283 ki jo zastopa župan mag Štefan Žvab (v
nadaljevanju naročnik)
in
(naziv in naslov izvajalca)
matična številka davčna številka ki ga
zastopa (v nadaljevanju izvajalec)
se dogovorita in skleneta naslednji
OKVIRNI SPORAZUM
za izvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za
zimski sezoni 20182019 in 20192020
UVODNE DOLOČBE
1 člen
Naročnik in izvajalec ugotavljata da
minus je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila
za objavljen na Portalu javnih
naročil pod št objave z dne v skladu
s členom Zakona o javnem (Uradni list RS št 912015 v nadaljevanju ZJN-
3) z namenom sklenitve okvirnega sporazuma v skladu s točko b) sedmega odstavka
48 člena ZJN-3
minus je naročnik na podlagi javnega naročila iz prve alineje in prejetih ponudb z Odločitvijo
o oddaji javnega naročila številka z dne izbral
enega ponudnika
minus da je izvajalec strokovno in tehnično sposoben izvesti naročilo po tem sporazumu
2 člen
S tem sporazumom se naročnik in izvajalec dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvajanja
javnega naročila iz prejšnjega člena
PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA
3 člen
(1) Predmet javnega naročila je kot je
razvidno iz seznama javnih poti in javnih površin ki so sestavni del tega sporazuma Stranki
tega okvirnega sporazuma ugotavljata da naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej
določiti potreb po storitvah ki so predmet tega okvirnega sporazuma in bo storitve časovno in
količinsko naročal glede na dejanske potrebe po cenah ki bodo podane v ponudbi
33
(2) Izvajalec se zavezuje za naročnika opravil storitve ki so predmet naročila naročnik pa mu
bo za to plačal dogovorjeno ceno
(3) Naročnikove zahteve ter specifikacije se lahko v soglasju z izvajalcem med samim
trajanjem okvirnega sporazuma tudi spremenijo dopolnijo ali razširijo pri čemer pa izvajalec
v nobenem primeru ni upravičen do povračila kakršnih koli stroškov ki bi jih spremenjene
zahteve morebiti povzročile
(4) Ponudba in dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila katere del so tudi tehnične
specifikacije naročila sta sestavni del tega sporazuma
4 člen
Ta sporazum se sklepa za obdobje od predvidoma 1112018 oziroma od podpisa okvirnega
sporazuma do 3042020
PLAČILNI POGOJI
5 člen
(1) Opravljena dela po tem sporazumu bo izvajalec obračunal po dejansko izvršenih količinah
dokumentiranih v dnevniku evidenci tahografskih zapisov oziroma GPS podatkih potrjenih s
strani pooblaščenega predstavnika naročnika
(2) Storitev je uspešno opravljena ko naročnik potrdi pisno poročilo o opravljenih storitvah ki
ga pripravi izvajalec po vsakem opravljenem naročilu Obračunavanje del bo izvajalec opravil
z izstavitvijo mesečnega računa po opravljenem delu Pri izstavitvi mesečnega računa se mora
izvajalec sklicevati na številko pogodbe
Izvajalec izstavi s strani pooblaščenega predstavnika naročnika predhodno potrjen račun za
dela opravljena v preteklem mesecu Na računu mora biti prikazan tudi skupni znesek
opravljenih del Naročnik bo v roku 15 dni račun potrdil ali mu ugovarjal Za grajanji del mora
izvajalec izstaviti dobropis
6 člen
(1) Naročnik bo izvajalcu izstavljen račun ki ga bo predhodno potrdil naročnikov skrbnik te
pogodbe plačal v roku 30 dni od uradnega datuma prejema računa na transakcijski račun
izvajalca številka SI56 odprt
pri
Na podlagi 32 Člena ZIPRS 1819 (Uradni list RS št 712017 132018 - ZJF-H) je plačilni rok
lahko krajši od 30 dni v kolikor dobavitelj s tem zagotovi nižjo pogodbeno vrednost
(2) Če je zadnji dan za plačilo dela prost dan se šteje da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji
delovni dan
V primeru nastopa s podizvajalcem ki zahteva neposredno plačilo se bo dodal še naslednji
odstavek
(3) Izvajalec pooblašča naročnika da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani
izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu Podizvajalec soglaša da naročnik namesto
34
izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca na transakcijski račun podizvajalca
številka SI56 odprt
pri
Izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca ki ga je predhodno
potrdil
Neposredna plačila podizvajalcem bodo izvršena v roku iz prvega odstavka tega člena
7 člen
Če naročnik zamudi s plačilom je izvajalec upravičen zahtevati zakonite zamudne obresti od
dneva zapadlosti računa v plačilo do dneva plačila
ČAS IZVAJANJA STORITEV
8 člen
(1) Zimska služba se bo predvidoma izvajala od novembra tekočega leta do marca prihodnje
leto Predvideno obdobje izvajanja zimske službe pa se bo tekom izvajanja okvirnega
sporazuma prilagajalo dejanskim vremenskim pogojem kar pomeni da predvideni pričetek in
konec izvajanja zimske službe nista fiksna
(2) Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s tem sporazumom prevzetih del takoj po
podpisu sporazuma
(3) Izvajalec se obvezuje da bo dela opravljal po dinamiki in navodilih naročnika oziroma
skladno z možnostjo zagotavljanja proračunskih sredstev Obseg in dinamika izvajanja del se
po odločitvi naročnika prilagaja razpoložljivim finančnim sredstvom in vremenskim razmeram
Zaradi spremenjenih vremenskih razmer lahko pogodbeni stranki v soglasju s pooblaščenim
predstavnikom naročnika določita trajanje zimske službe drugače
Začetek izvajanja vsakokratnega pluženja in posipavanja cest se uskladi s pooblaščenim
predstavnikom naročnika oz drugimi predstavniki imenovanimi s strani naročnika
OBVEZE NAROČNIKA IN IZVAJALCA
9 člen
Naročnik se obvezuje da bo
minus dal izvajalcu na razpolago vse potrebne informacije podatke in dokumente s katerimi
razpolaga in so vezani na izvedbo storitev po tem okvirnem sporazumu
minus sodeloval s pooblaščenim predstavnikom izvajalca
minus obveščal izvajalca ter koordiniral delo
minus plačeval naročene storitve v dogovorjenih rokih
10 člen
Izvajalec izjavlja da se je seznanil s predmetom tega okvirnega sporazuma pred oddajo
ponudbe in pred podpisom tega okvirnega sporazuma in se obvezuje da bo
35
minus izvajal storitve v skladu z vsemi veljavnimi predpisi Republike Slovenije in Evropske
unije ki urejajo predmet tega sporazuma ter načeli stroke in v skladu z zahtevami
naročnika
minus izvajal storitve po tem sporazumu strokovno brezhibno in kvalitetno ter v skladu z
dobrimi poslovnimi običaji
minus zagotavljal najvišjo kakovost storitev ne glede na čas in kraj izvajanja
minus pravočasno opozoril naročnika na vse nejasnosti iz vsebine oziroma obsega
obveznosti iz sporazuma
minus svoje naloge opravil brezhibno kvalitetno in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka
upoštevajoč predpise s tega področja
minus izvajal storitve po tem okvirnem sporazumu po pravilih stroke v skladu z navodili
naročnika in v dogovorjenih rokih
minus izvajal tudi izven normalnega delovnega časa ne da bi za to zahteval posebna denarna
nadomestila V kolikor bodo vremenske razmere terjale vključitev dodatnega kadra ga
bo izvajalec vključil v izvajanje zimske službe
minus se zavezuje da je seznanjen s predvidenim obsegom del kjer se bodo storitve izvajale
in se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za
delo nepopolnega inali neustreznega popisa območij ter se zavezuje da bo tovrstne
pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške ne da bi zaradi tega trpel čas in
kakovost storitev zimske službe
minus začetek izvajanja vsakokratnega pluženja in posipavanja cest se uskladi s
pooblaščenim predstavnikom naročnika oz drugimi predstavniki imenovanimi s strani
naročnika
minus da bo vodil dnevnik in evidenco tahografskih zapisov s potnimi nalogi za vse delovne
stroje ki to omogočajo in za vsa dela ki so se izvajala v skladu s tem sporazumom
prevzetimi deli ali na zahtevo naročnika namestil prenosne GPS naprave za
spremljanje vozil zimske službe z določitvijo statusa pluženja ali posipanja
minus da bo zagotavljal ustrezne tehnične zmogljivosti glede na obseg del ter bo dela izvajal
z ustrezno opremo glede na specifiko posamezne ceste
minus da bo naročniku predložil izvedbeni program zimske službe
minus da bodo dela izvajali strokovno usposobljeni delavci in da bo zagotovil strokovno
vodstvo izvajanja del ter lastno kontrolo
minus da bo v primeru poškodbe javnih cest pri opravljanju del iz tega sporazuma ki so
nastala po krivdi izvajalca le-te odpravil na svoje stroške v najkrajšem možnem času
minus omogočal ustrezen nadzor naročniku
11 člen
Če naročnik naroči storitev za katero izvajalec meni da bi bili kršeni predpisi ali povzročena
nesorazmerna škoda naročniku ali tretjemu lahko izvedbo odkloni ne da bi kršil določila
sporazuma vendar mora razlog za odklonitev dokazati oziroma izkazati obstoj in predstaviti
dejstva ki utemeljujejo odklonitev Če naročilo ne omogoča strokovno optimalne izvedbe
storitve ali pa zahteva rešitve ki niso v skladu s pravili stroke mora izvajalec naročnika na to
dejstvo opozoriti in mu svetovati primernejšo izvedbo vendar mora nalogo izpolniti kot mu je
bilo naročeno če naročnik pri tem vztraja
POOBLAŠČENE OSEBE
36
12 člen
(1) S strani naročnika je skrbnik tega okvirnega
sporazuma
(2) S strani izvajalca je skrbnik okvirnega
sporazuma ki je tudi odgovoren za izvedbo
storitev po tem okvirnem sporazumu
POGODBENA CENA
13 člen
(1) Vrednost posamezne storitve je razvidna iz predračuna ki je sestavni del tega sporazuma
V navedeni pogodbeni vrednosti so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del predvidenih
v popisu del vključno z vrednostjo vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih
del stroški za izdelavo zahtevane dokumentacije obratovalnimi stroški stroški za označitev
del v skladu z veljavnimi predpisi varnosti pri delu in vsi drugi stroški davki in morebitni popusti
tako da naročnika ne bremenijo kakršnikoli drugi stroški povezani s predmetom javnega
naročila V pogodbeno vrednost so tako vključeni vsi stroški dobave priprave in uporabe
potrebnega materiala z vsemi prenosi in transporti stroški deponije odvoza in morebitni drugi
stroški ki bi nastali v zvezi z deli ki so predmet sporazuma
Cene na enoto kot so razvidne iz predračuna so fiksne za prvo leto trajanja okvirnega
sporazuma nato pa se valorizirajo skladno s Pravilnikom o načinu valorizacije denarnih
obveznosti ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list
RS št 104) V primeru da indeks cen življenjskih potrebščin kumulativno preseže 4 (štiri
odstotke) vrednosti šteto od preteka enega leta od dneva sklenitve okvirnega sporazuma se
cene iz ponudbenega predračuna lahko uskladijo za največ 80 (osemdeset odstotkov)
povišanja indeksa cen življenjskih potrebščin
(2) Stranki sporazuma sta soglasni da so vsi stroški izvajalca vključeni v ceno Cena iz prvega
odstavka tega člena vsebuje vse dajatve stroške in davke razen DDV
JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI IZVAJALCA
14 člen
(1) Izvajalec mora najkasneje v 5-ih dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani
naročnika kot pogoj za veljavnost pogodbe naročniku izročiti bianco menico za dobro izvedbo
obveznosti iz okvirnega sporazuma v višini 10 od okvirne vrednosti sporazuma iz
predračuna (z DDV) v vrednosti EUR z menično izjavo s pooblastilom za
izpolnitev z veljavnostjo 30 dni po datumu poteka roka za izvedbo obveznosti po tej pogodbi
Naročnik po predhodnem obvestilu lahko unovči menico pod naslednjimi pogoji
bull če izvajalec del ne bo opravljal v skladu z zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo
javnega naročila
bull če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi kršitev ali zamude na strani izvajalca
bull če se na zahtevo naročnika v primernem roku ki ga določi naročnik pomanjkljivosti
ne odpravijo
37
bull če bo izvajalec kršil določbe veljavne zakonodaje v zvezi z varovanjem poslovnih
skrivnosti in zaupnosti podatkov
(2) Predložitev zavarovanja dobre izvedbe posla je pogoj za veljavnost te pogodbe
VIŠJA SILA
15 člen
(1) Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki ki nastopijo
neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob
sklepanju okvirnega sporazuma ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti
(2) Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v treh delovnih dneh po
nastanku le-te
(3) Nobena od strank sporazuma ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih
obveznosti iz razlogov ki so izven njenega nadzora
POSLOVNA SKRIVNOST
16 člen
(1) Stranki sporazuma soglašata da vsi podatki do katerih bi prišli z izvedbo tega okvirnega
sporazuma predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta da bosta vse podatke skrbno
varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvedbo tega okvirnega sporazuma
(2) Izvajalec se zavezuje da brez izrecne pisne naročnikove privolitve ne bo objavljal ali se
okoriščal z naročnikovimi poslovnimi skrivnostmi ali zaupnimi informacijami do katerih je imel
kot izvajalec dostop v času veljavnosti tega sporazuma ali po tem če so ta gradiva označena
z oznako interno oziroma zaupno
(3) Stranki sporazuma se zavezujeta da bosta na zahtevo nasprotne stranke vrnili vse
dokumente in njihove kopije pridobljene v okviru medsebojnega sodelovanja ki vsebujejo
podatke ki predstavljajo poslovno skrivnost
(4) Naročnik lahko od izvajalca zahteva polno odškodnino za vso škodo ki jo utrpi in ki izvira
iz objave ali okoriščanja z naročnikovimi poslovnimi skrivnostmi ali zaupnimi informacijami
POGODBENA KAZEN
17 člen
(1) V primeru da izvajalec zamuja z izvedbo storitev iz razlogov ki niso na strani naročnika
ter ne gre za opravičeno zamudo je dolžan plačati pogodbeno kazen v višini od
vrednosti sporazuma za vsak dan zamude vendar največ vrednosti sporazuma
(2) Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu pogodbene cene Stranki sporazuma soglašata
da naročnik ni dolžan sporočiti izvajalcu da si pridržuje pravico do pogodbene kazni če je
izvajalec zamujal z izvedbo storitev
(3) V primeru da zamuda ali napake pri izvedbi onemogočajo namen posla lahko naročnik
odstopi od okvirnega sporazuma in zahteva odškodnino
38
ODSTOP OD SPORAZUMA
18 člen
(1) Katerakoli od strank sporazuma lahko zaradi kršitev obveznosti s strani nasprotne stranke
če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu odstopi od okvirnega sporazuma brez
odpovednega roka V primeru odstopa sta stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz
tega sporazuma in nastalo škodo
(2) V vsakem primeru lahko vsaka od strank odstopi od okvirnega sporazuma s tem da glede
na razlog odstopa izbere za nasprotno stran primeren čas ter poravna vse stroške ki jih s tem
povzroči Vsaka stranka lahko prekine okvirni sporazum brez da bi navajala razloge s
trimesečnim odpovednim rokom
19 člen
Okvirni sporazum preneha veljati če je naročnik seznanjen da je pristojni državni organ ali
sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne okoljske ali socialne zakonodaje
s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
20 člen
Pogodbeni stranki se zavezujeta da
- ne bosta kršili dolžnostnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem
ali zasebnem sektorju ki ga določajo s strani države sprejeti zakonski in
podzakonski predpisi ter zapisani kodeksi ravnanja v poklicnih ali poslovnih
združenjih
- ne bosta dali oziroma obljubili kakršnegakoli darila ali plačila v denarju ali v kakem
drugem dragocenem predmetu posredno ali neposredno kateremu funkcionarju
uslužbencu ali drugemu zaposlenemu pri naročniku ali drugem državnem organu
(službi oddelku agenciji) oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične
stranke z namenom podkupovanja da bi tako napeljeval takega funkcionarja
uslužbenca ali drugega zaposlenega stranko ali kandidata k zlorabi svojega
položaja ali k vplivanju na zakon ali odločitev naročnika ali drugega pristojnega
organa tako da bi s tem pridobila obdržala ali usmerila posle k naročnikovemu
sopogodbeniku ali njegovemu izpolnitvenemu pomočniku zastopniku distributerju
ali drugi povezani pravni ali fizični osebi
- ne bosta omejevali oziroma vplivali na poslovanje izvajalca ali naročnika pri
poslovanju po predpisih o javnem naročanju
- ne bosta sklenili pogodbe pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene
stranke predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja
obljubi ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali sklenitev
posla pod ugodnejšimi pogoji ali za drugo ravnanje ali opustitev s katerim je organu
ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev
nedovoljene koristi predstavniku organa posredniku organa ali organizacije iz
javnega sektorja drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku zastopniku
posredniku
39
V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule je že veljavno sklenjena pogodba nična
Pogodba ki je veljavno sklenjena pod odložilnim ali razveznim pogojem ki v primeru
ugotovitve kršitve ali poskusa kršitve protikorupcijske klavzule še ni nastopil se šteje da ni
bila sklenjena
Na ničnost pogodbe se lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba in se ugotavlja pred stvarno
in krajevno pristojnim sodiščem v Republiki Sloveniji
REŠEVANJE SPOROV
21 člen
(1) Morebitne spore ki bi nastali v zvezi z izvajanjem tega sporazuma bosta pogodbeni stranki
skušali rešiti sporazumno
(2) Če spornega vprašanja ne bi mogli rešiti sporazumno lahko vsaka pogodbena stranka
sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v
KONČNE DOLOČBE
22 člen
(1) Okvirni sporazum je sklenjen z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank in velja
za čas veljavnosti kot je opredeljeno v okvirnem sporazumu
(2) Okvirni sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom ki ga sprejmeta in
podpišeta obe pogodbeni stranki Če katerakoli od določb sporazuma je ali postane
neveljavna to ne vpliva na ostale določbe sporazuma Neveljavna določba se nadomesti z
veljavno ki mora čimbolj ustrezati namenu ki ga je želela doseči neveljavna določba
(3) Okvirni sporazum je sklenjen z odložnim pogojem
- Izvajalec mora za izpolnitev pogoja predložiti v roku 5 (petih) dni po prejemu
sklenjene pogodbe garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (menico)
- Če izvajalec ne bo izpolnil zahtevanih obveznosti iz prvega odstavka tega člena te
pogodbe se šteje da pogodba ni bila sklenjena naročnik pa bo unovčil Garancijo za
resnost ponudbe (menico)
Ob izpolnitvi pogojev iz prve in druge točke pa pogodba učinkuje od dneva sklenitve pogodbe
Kot datum sklenitve pogodbe se šteje datum zadnjega podpisa pogodbenih strank
23 člen
Za urejanje razmerij ki niso izrecno določena s tem okvirnim sporazumom se uporabljajo
določila zakona ki ureja obligacijska razmerja in drugih veljavnih predpisov ki urejajo z
okvirnim sporazumom opredeljena medsebojna razmerja
24 člen
Okvirni sporazum je sestavljen v štirih (4) enakovrednih izvodih od katerih prejme vsaka
pogodbena stranka po dva (2) izvoda
Datum Datum
40
Naročnik Izvajalec
Občina Šentilj
mag Štefan Žvab župan
41
OBR-9
STANDARDNI OBRAZEC ZA ENOTNI EVROPSKI DOKUMENT V ZVEZI Z ODDAJO
JAVNEGA NAROČILA
Obrazec dobite na spletni strani naročnika wwwsentiljsi in ga izpolnite na Portalu javnih
naročil na povezavi httpwwwenarocanjesi_ESPD
Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte ki v
kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik sodelujoči ponudniki v primeru skupne
ponudbe gospodarski subjekti na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci)
Priporočila za izpolnjevanje ESPD obrazca Obrazec ESPD ki je objavljen pri tem javnem
naročilu na spletni strani wwwsentiljsi si naložite in shranite na svoj računalnik (v takšni obliki
kot je objavljen - xml) Nato odprite Portal javnih naročil zavihek ESPD (povezava
httpwwwenarocanjesi_ESPD) kjer pri vprašanju raquoKdo stelaquo izberete možnost raquoSem
gospodarski subjektlaquo Pri naslednjem koraku pripnete shranjeno datoteko xml ESPD ki ste si
jo pred tem naložili in shranili v vaš računalnik Potem nadaljujete z izpolnjevanjem obrazca
Ponudnik ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo naloži svoj ESPD v razdelek raquoESPD ndash
ponudniklaquo ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek raquoESPD ndash ostali sodelujočilaquo
Ponudnik ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo naloži nepodpisan ESPD v xml obliki in bo
podpisan hkrati s podpisom ponudbe
Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek raquoESPD ndash ostali sodelujočilaquo priloži podpisane ESPD
v pdf obliki ali v elektronski obliki podpisan xml
42
OBR-10
MENIČNA IZJAVA1
S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV ZA RESNOST PONUDBE
Ponudnik helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Zakoniti zastopnik oz pooblaščenec ponudnika helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
nepreklicno izjavljam da pooblaščam naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212
Šentilj v Slov goricah da lahko podpisano bianco menico ki je bila izročena kot
zavarovanje za resnost ponudbe za javno naročilo raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh
in javnih površinah v občini Šentilj za zimsko sezono 20182019 in 20192020laquo
objavljeno na Portalu JN pod št objave z dne skladno
z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbe za predmetno javno
naročilo brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek v višini
300000 EUR
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati
ko dospe v gotovini To pooblastilo preneha veljati z dnem 1 12 2018 oziroma z dnem
predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih del predmetnega naročila
Menični znesek se nakaže na račun naročnika št SI56 0131 8010 0009 155 odprt pri
UJP Ponudnik izjavlja da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje Menica
naj se izpolni s klavzulo raquoBREZ PROTESTAlaquo
Ponudnik hkrati POOBLAŠČAM naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
slov goricah da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take
menice
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz
naslednjih mojih računov
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
V primeru odprtja dodatnega računa ki ni zgoraj naveden izrecno dovoljujem izplačilo menice
in pooblaščam banko pri kateri je takšen račun odprt da izvede plačilo
Kraj in datum Podpis odgovorne osebe
Priloga bianco menica
1 Original menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev za resnost ponudbe in bianco menico mora ponudnik posredovati naročniku
po redni pošti najkasneje do dne in ure (ne glede na način vročitve) ki je določena kot datum in ura za oddajo ponudb
43
OBR-11
MENIČNA IZJAVA
S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV ZA DOBRO IZVEDBO DEL
Izvajalec helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Zakoniti zastopnik oz pooblaščenec izvajalca helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
nepreklicno izjavljam da pooblaščam naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212
Šentilj v Slov goricah da lahko podpisano bianco menico ki je bila izročena kot zavarovanje
za dobro izvedbo del po okviren sporazumu šthelliphelliphelliphelliphellip z dnehelliphelliphellipza javno naročilo
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip objavljeno na Portalu JN pod št objave z
dne skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in
ponudbe za predmetno javno naročilo brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih
delih za znesek v višini helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip EUR
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati
ko dospe v gotovini To pooblastilo preneha veljati 30 dan po roku za izpolnitev ponudnikovih
pogodbenih obveznosti
Menični znesek se nakaže na račun naročnika št SI56 0131 8010 0009 155 odprt pri
UJP Izvajalec izjavlja da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje Menica
naj se izpolni s klavzulo raquoBREZ PROTESTAlaquo
Izvajalec hkrati POOBLAŠČAM naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
Slov goricah da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take
menice
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz
naslednjih mojih računov
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
V primeru odprtja dodatnega računa ki ni zgoraj naveden izrecno dovoljujem izplačilo menice
in pooblaščam banko pri kateri je takšen račun odprt da izvede plačilo
Kraj in datum
Podpis odgovorne osebe
25
ugotovi da določene navedene reference referenčni naročnik preteklega javnega naročila ne
priznava bo takšna referenca izločena
3 Ponudnik na tem obrazcu navede najmanj štiri (4) reference različnega naročnika
4 Naročnik bo ponudniku priznal le reference za izvajanja zimske službe na občinskih cestah
Naročnik nebo priznal reference zimske službe državnih cest
5 Naročnik bo ponudniku priznal le reference zaključene od vključno leta 2015 naprej
Kraj in datum
Žig in podpis ponudnika
Opomba V primeru da bo naročnik podvomil v resničnost navedb bo ustreznost in resničnost
referenc preveril
26
OBR-3A
POTRDILO NAROČNIKA
(priloga k OBR-3)
Naročnikhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Vrsta storitev helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Potrjujemo da je izvajalec
od helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip do helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (navesti datum)
za nas izvajal storitve zimske službe občinskih cest po pogodbi šthelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip z
dnehelliphelliphelliphelliphelliphellip v dolžini helliphelliphelliphellip km in sicer kot
glavni izvajalec podizvajalec
(ustrezno obkrožiti)
Storitve je opravljal pravočasno in kvalitetno
Odgovorna oseba naročnika pri katerem se lahko dobijo dodatne informacije
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip tel št helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip e-
naslov helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
To potrdilo je izdano na prošnjo ponudnika za prilogo ponudbi kot priporočilo za priznanje
referenc
Kraj in datum
Žig in podpis naročnika
Navodilo za izpolnjevanje OBR-3A
1 Po potrebi naj ponudnik obrazec kopira
2 OBR-3A raquopotrdilo naročnikalaquo
27
OBR-4
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV
S podpisom te izjave ponudnik
______________________________________________________________ izjavljamo da
izpolnjujemo vse pogoje v skladu z zakonom in razpisno dokumentacijo na javni razpis
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski
sezoni 20182019 in 20192020laquo in sicer izjavljamo
Da bomo ves čas izvajanja pogodbe nemoteno zagotavljati dobavo posipnega materiala
potrebnega za izvajanje zimskega vzdrževanja javnih poti in javnih površin
Da bomo upoštevali dogovorjen reakcijski čas največ 30 minut
Da bo ponudnik imel dežurno in pregledniško službo
Da je oddaljenost vseh tehničnih kapacitet je največ 30 km od sedeža naročnika
Da so vsa vozila s katerimi se pluži in posipava opremljena z GPS napravo ter ponudnik
razpolaga s programsko opremo da lahko naročniku dokazuje opravljanje del in število ur
Da razpolagamo z ustreznim kadrom in tehnični opremo za izvedbo predmeta javnega
naročila ki je zahtevana in je navedena na posebnih obrazcih
Da bomo dela izvedli v skladu pravili stroke in navodili naročnika
Da bomo pri izvedbi javnega naročila upošteval obveznosti ki izhajajo iz predpisov o varstvu
zaposlenih in ureditvi delovnih pogojev
Da imamo zavarovano odgovornost za predmet javnega naročila skladno s Navodili
ponudnikom iz razpisne dokumentacije
Da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila
Ta izjava je sestavni del ponudbe s katero se prijavljamo na predmetno javno naročilo
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo da so zgoraj navedeni podatki točni in
resnični
Naročnik si pridružuje pravico da lahko skladno s 77 členom ZJN-3 pred izdajo odločitve o
oddaji javnega naročila o izvedbi javnega naročila preveril izpolnjevanje vseh pogojev katerih
izpolnjevanje ponudnik s podpisom te izjave izkazuje v kolikor bo naročnik podvomil v
resničnost izjave Ponudnik se zavezuje da bo na poziv naročnika predložil zahtevana
dokazila
Kraj in datum (žig) Podpis odgovorne osebe ponudnika
28
OBR-5
SEZNAM TEHNIČNIH KAPACITET
Za izvedbo predmeta javnega naročila raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih
površinah v občini Šentilj za zimski sezoni 20182019 in 20192020laquo razpolagamo najmanj
s sledečo opremo
Zap
št
Tehnična kapaciteta oprema (znamka
model naslov ipdhellip)
Datum
nazadnje
opravljenega
tehničnega
pregleda letnik
izdelave
Podlaga za
razpolaganje
(lastništvo najem
ipd)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
29
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Po potrebi se obrazec kopira
Naročnik si pridružuje pravico da bo skladno s 77 členom ZJN-3 pred izdajo odločitve o oddaji
javnega naročila o izvedbi javnega naročila preveril izpolnjevanje vseh pogojev katerih
izpolnjevanje ponudnik s podpisom te izjave izkazuje v kolikor bo podvomil v resničnost
Ponudnik se zavezuje da bo na podlagi naročnikovega poziva predložil zahtevana dokazila
Kraj in datum Žig in podpis ponudnika
30
OBR-6
SEZNAM KADRA PONUDNIKA
Pri izvedbi predmeta javnega naročila raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih
površinah v občini Šentilj za zimski sezoni 20182019 in 20192020laquo bo sodeloval
naslednji kader
Zap
št
Ime in priimek
delavca
Izobrazba strokovni
izpiti
Razmerje do
ponudnika
(zaposlen
pogodbenihellip)
Delo v okviru
predmeta javnega
naročila
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Po potrebi se obrazec kopira
Kraj in datum Žig in podpis ponudnika
31
OBR-7
POTRDILO O OGLEDU LOKACIJE
Pooblaščena oseba ponudnika ______________________________________________
(naziv ponudnika) ______________________________ (ime in priimek) se je udeležila
organiziranega obveznega ogleda cest za potrebe izdelave ponudbe za javno naročilo
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski sezoni
20182019 in 20192020laquo z oznako _____________________ dne _____________ ob
_____uri
Izpolni naročnik po opravljenem ogledu
Podpis predstavnika
naročnika
Žig naročnika Kraj in datum
Izpolni ponudnik in obvezno priloži k ponudbeni dokumentaciji
Podpis ponudnika Žig ponudnika Kraj in datum
32
OBR-8
OBČINA ŠENTILJ Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v Slov goricah matična številka
5884209000 davčna številka SI 38253283 ki jo zastopa župan mag Štefan Žvab (v
nadaljevanju naročnik)
in
(naziv in naslov izvajalca)
matična številka davčna številka ki ga
zastopa (v nadaljevanju izvajalec)
se dogovorita in skleneta naslednji
OKVIRNI SPORAZUM
za izvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za
zimski sezoni 20182019 in 20192020
UVODNE DOLOČBE
1 člen
Naročnik in izvajalec ugotavljata da
minus je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila
za objavljen na Portalu javnih
naročil pod št objave z dne v skladu
s členom Zakona o javnem (Uradni list RS št 912015 v nadaljevanju ZJN-
3) z namenom sklenitve okvirnega sporazuma v skladu s točko b) sedmega odstavka
48 člena ZJN-3
minus je naročnik na podlagi javnega naročila iz prve alineje in prejetih ponudb z Odločitvijo
o oddaji javnega naročila številka z dne izbral
enega ponudnika
minus da je izvajalec strokovno in tehnično sposoben izvesti naročilo po tem sporazumu
2 člen
S tem sporazumom se naročnik in izvajalec dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvajanja
javnega naročila iz prejšnjega člena
PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA
3 člen
(1) Predmet javnega naročila je kot je
razvidno iz seznama javnih poti in javnih površin ki so sestavni del tega sporazuma Stranki
tega okvirnega sporazuma ugotavljata da naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej
določiti potreb po storitvah ki so predmet tega okvirnega sporazuma in bo storitve časovno in
količinsko naročal glede na dejanske potrebe po cenah ki bodo podane v ponudbi
33
(2) Izvajalec se zavezuje za naročnika opravil storitve ki so predmet naročila naročnik pa mu
bo za to plačal dogovorjeno ceno
(3) Naročnikove zahteve ter specifikacije se lahko v soglasju z izvajalcem med samim
trajanjem okvirnega sporazuma tudi spremenijo dopolnijo ali razširijo pri čemer pa izvajalec
v nobenem primeru ni upravičen do povračila kakršnih koli stroškov ki bi jih spremenjene
zahteve morebiti povzročile
(4) Ponudba in dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila katere del so tudi tehnične
specifikacije naročila sta sestavni del tega sporazuma
4 člen
Ta sporazum se sklepa za obdobje od predvidoma 1112018 oziroma od podpisa okvirnega
sporazuma do 3042020
PLAČILNI POGOJI
5 člen
(1) Opravljena dela po tem sporazumu bo izvajalec obračunal po dejansko izvršenih količinah
dokumentiranih v dnevniku evidenci tahografskih zapisov oziroma GPS podatkih potrjenih s
strani pooblaščenega predstavnika naročnika
(2) Storitev je uspešno opravljena ko naročnik potrdi pisno poročilo o opravljenih storitvah ki
ga pripravi izvajalec po vsakem opravljenem naročilu Obračunavanje del bo izvajalec opravil
z izstavitvijo mesečnega računa po opravljenem delu Pri izstavitvi mesečnega računa se mora
izvajalec sklicevati na številko pogodbe
Izvajalec izstavi s strani pooblaščenega predstavnika naročnika predhodno potrjen račun za
dela opravljena v preteklem mesecu Na računu mora biti prikazan tudi skupni znesek
opravljenih del Naročnik bo v roku 15 dni račun potrdil ali mu ugovarjal Za grajanji del mora
izvajalec izstaviti dobropis
6 člen
(1) Naročnik bo izvajalcu izstavljen račun ki ga bo predhodno potrdil naročnikov skrbnik te
pogodbe plačal v roku 30 dni od uradnega datuma prejema računa na transakcijski račun
izvajalca številka SI56 odprt
pri
Na podlagi 32 Člena ZIPRS 1819 (Uradni list RS št 712017 132018 - ZJF-H) je plačilni rok
lahko krajši od 30 dni v kolikor dobavitelj s tem zagotovi nižjo pogodbeno vrednost
(2) Če je zadnji dan za plačilo dela prost dan se šteje da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji
delovni dan
V primeru nastopa s podizvajalcem ki zahteva neposredno plačilo se bo dodal še naslednji
odstavek
(3) Izvajalec pooblašča naročnika da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani
izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu Podizvajalec soglaša da naročnik namesto
34
izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca na transakcijski račun podizvajalca
številka SI56 odprt
pri
Izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca ki ga je predhodno
potrdil
Neposredna plačila podizvajalcem bodo izvršena v roku iz prvega odstavka tega člena
7 člen
Če naročnik zamudi s plačilom je izvajalec upravičen zahtevati zakonite zamudne obresti od
dneva zapadlosti računa v plačilo do dneva plačila
ČAS IZVAJANJA STORITEV
8 člen
(1) Zimska služba se bo predvidoma izvajala od novembra tekočega leta do marca prihodnje
leto Predvideno obdobje izvajanja zimske službe pa se bo tekom izvajanja okvirnega
sporazuma prilagajalo dejanskim vremenskim pogojem kar pomeni da predvideni pričetek in
konec izvajanja zimske službe nista fiksna
(2) Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s tem sporazumom prevzetih del takoj po
podpisu sporazuma
(3) Izvajalec se obvezuje da bo dela opravljal po dinamiki in navodilih naročnika oziroma
skladno z možnostjo zagotavljanja proračunskih sredstev Obseg in dinamika izvajanja del se
po odločitvi naročnika prilagaja razpoložljivim finančnim sredstvom in vremenskim razmeram
Zaradi spremenjenih vremenskih razmer lahko pogodbeni stranki v soglasju s pooblaščenim
predstavnikom naročnika določita trajanje zimske službe drugače
Začetek izvajanja vsakokratnega pluženja in posipavanja cest se uskladi s pooblaščenim
predstavnikom naročnika oz drugimi predstavniki imenovanimi s strani naročnika
OBVEZE NAROČNIKA IN IZVAJALCA
9 člen
Naročnik se obvezuje da bo
minus dal izvajalcu na razpolago vse potrebne informacije podatke in dokumente s katerimi
razpolaga in so vezani na izvedbo storitev po tem okvirnem sporazumu
minus sodeloval s pooblaščenim predstavnikom izvajalca
minus obveščal izvajalca ter koordiniral delo
minus plačeval naročene storitve v dogovorjenih rokih
10 člen
Izvajalec izjavlja da se je seznanil s predmetom tega okvirnega sporazuma pred oddajo
ponudbe in pred podpisom tega okvirnega sporazuma in se obvezuje da bo
35
minus izvajal storitve v skladu z vsemi veljavnimi predpisi Republike Slovenije in Evropske
unije ki urejajo predmet tega sporazuma ter načeli stroke in v skladu z zahtevami
naročnika
minus izvajal storitve po tem sporazumu strokovno brezhibno in kvalitetno ter v skladu z
dobrimi poslovnimi običaji
minus zagotavljal najvišjo kakovost storitev ne glede na čas in kraj izvajanja
minus pravočasno opozoril naročnika na vse nejasnosti iz vsebine oziroma obsega
obveznosti iz sporazuma
minus svoje naloge opravil brezhibno kvalitetno in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka
upoštevajoč predpise s tega področja
minus izvajal storitve po tem okvirnem sporazumu po pravilih stroke v skladu z navodili
naročnika in v dogovorjenih rokih
minus izvajal tudi izven normalnega delovnega časa ne da bi za to zahteval posebna denarna
nadomestila V kolikor bodo vremenske razmere terjale vključitev dodatnega kadra ga
bo izvajalec vključil v izvajanje zimske službe
minus se zavezuje da je seznanjen s predvidenim obsegom del kjer se bodo storitve izvajale
in se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za
delo nepopolnega inali neustreznega popisa območij ter se zavezuje da bo tovrstne
pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške ne da bi zaradi tega trpel čas in
kakovost storitev zimske službe
minus začetek izvajanja vsakokratnega pluženja in posipavanja cest se uskladi s
pooblaščenim predstavnikom naročnika oz drugimi predstavniki imenovanimi s strani
naročnika
minus da bo vodil dnevnik in evidenco tahografskih zapisov s potnimi nalogi za vse delovne
stroje ki to omogočajo in za vsa dela ki so se izvajala v skladu s tem sporazumom
prevzetimi deli ali na zahtevo naročnika namestil prenosne GPS naprave za
spremljanje vozil zimske službe z določitvijo statusa pluženja ali posipanja
minus da bo zagotavljal ustrezne tehnične zmogljivosti glede na obseg del ter bo dela izvajal
z ustrezno opremo glede na specifiko posamezne ceste
minus da bo naročniku predložil izvedbeni program zimske službe
minus da bodo dela izvajali strokovno usposobljeni delavci in da bo zagotovil strokovno
vodstvo izvajanja del ter lastno kontrolo
minus da bo v primeru poškodbe javnih cest pri opravljanju del iz tega sporazuma ki so
nastala po krivdi izvajalca le-te odpravil na svoje stroške v najkrajšem možnem času
minus omogočal ustrezen nadzor naročniku
11 člen
Če naročnik naroči storitev za katero izvajalec meni da bi bili kršeni predpisi ali povzročena
nesorazmerna škoda naročniku ali tretjemu lahko izvedbo odkloni ne da bi kršil določila
sporazuma vendar mora razlog za odklonitev dokazati oziroma izkazati obstoj in predstaviti
dejstva ki utemeljujejo odklonitev Če naročilo ne omogoča strokovno optimalne izvedbe
storitve ali pa zahteva rešitve ki niso v skladu s pravili stroke mora izvajalec naročnika na to
dejstvo opozoriti in mu svetovati primernejšo izvedbo vendar mora nalogo izpolniti kot mu je
bilo naročeno če naročnik pri tem vztraja
POOBLAŠČENE OSEBE
36
12 člen
(1) S strani naročnika je skrbnik tega okvirnega
sporazuma
(2) S strani izvajalca je skrbnik okvirnega
sporazuma ki je tudi odgovoren za izvedbo
storitev po tem okvirnem sporazumu
POGODBENA CENA
13 člen
(1) Vrednost posamezne storitve je razvidna iz predračuna ki je sestavni del tega sporazuma
V navedeni pogodbeni vrednosti so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del predvidenih
v popisu del vključno z vrednostjo vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih
del stroški za izdelavo zahtevane dokumentacije obratovalnimi stroški stroški za označitev
del v skladu z veljavnimi predpisi varnosti pri delu in vsi drugi stroški davki in morebitni popusti
tako da naročnika ne bremenijo kakršnikoli drugi stroški povezani s predmetom javnega
naročila V pogodbeno vrednost so tako vključeni vsi stroški dobave priprave in uporabe
potrebnega materiala z vsemi prenosi in transporti stroški deponije odvoza in morebitni drugi
stroški ki bi nastali v zvezi z deli ki so predmet sporazuma
Cene na enoto kot so razvidne iz predračuna so fiksne za prvo leto trajanja okvirnega
sporazuma nato pa se valorizirajo skladno s Pravilnikom o načinu valorizacije denarnih
obveznosti ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list
RS št 104) V primeru da indeks cen življenjskih potrebščin kumulativno preseže 4 (štiri
odstotke) vrednosti šteto od preteka enega leta od dneva sklenitve okvirnega sporazuma se
cene iz ponudbenega predračuna lahko uskladijo za največ 80 (osemdeset odstotkov)
povišanja indeksa cen življenjskih potrebščin
(2) Stranki sporazuma sta soglasni da so vsi stroški izvajalca vključeni v ceno Cena iz prvega
odstavka tega člena vsebuje vse dajatve stroške in davke razen DDV
JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI IZVAJALCA
14 člen
(1) Izvajalec mora najkasneje v 5-ih dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani
naročnika kot pogoj za veljavnost pogodbe naročniku izročiti bianco menico za dobro izvedbo
obveznosti iz okvirnega sporazuma v višini 10 od okvirne vrednosti sporazuma iz
predračuna (z DDV) v vrednosti EUR z menično izjavo s pooblastilom za
izpolnitev z veljavnostjo 30 dni po datumu poteka roka za izvedbo obveznosti po tej pogodbi
Naročnik po predhodnem obvestilu lahko unovči menico pod naslednjimi pogoji
bull če izvajalec del ne bo opravljal v skladu z zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo
javnega naročila
bull če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi kršitev ali zamude na strani izvajalca
bull če se na zahtevo naročnika v primernem roku ki ga določi naročnik pomanjkljivosti
ne odpravijo
37
bull če bo izvajalec kršil določbe veljavne zakonodaje v zvezi z varovanjem poslovnih
skrivnosti in zaupnosti podatkov
(2) Predložitev zavarovanja dobre izvedbe posla je pogoj za veljavnost te pogodbe
VIŠJA SILA
15 člen
(1) Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki ki nastopijo
neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob
sklepanju okvirnega sporazuma ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti
(2) Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v treh delovnih dneh po
nastanku le-te
(3) Nobena od strank sporazuma ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih
obveznosti iz razlogov ki so izven njenega nadzora
POSLOVNA SKRIVNOST
16 člen
(1) Stranki sporazuma soglašata da vsi podatki do katerih bi prišli z izvedbo tega okvirnega
sporazuma predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta da bosta vse podatke skrbno
varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvedbo tega okvirnega sporazuma
(2) Izvajalec se zavezuje da brez izrecne pisne naročnikove privolitve ne bo objavljal ali se
okoriščal z naročnikovimi poslovnimi skrivnostmi ali zaupnimi informacijami do katerih je imel
kot izvajalec dostop v času veljavnosti tega sporazuma ali po tem če so ta gradiva označena
z oznako interno oziroma zaupno
(3) Stranki sporazuma se zavezujeta da bosta na zahtevo nasprotne stranke vrnili vse
dokumente in njihove kopije pridobljene v okviru medsebojnega sodelovanja ki vsebujejo
podatke ki predstavljajo poslovno skrivnost
(4) Naročnik lahko od izvajalca zahteva polno odškodnino za vso škodo ki jo utrpi in ki izvira
iz objave ali okoriščanja z naročnikovimi poslovnimi skrivnostmi ali zaupnimi informacijami
POGODBENA KAZEN
17 člen
(1) V primeru da izvajalec zamuja z izvedbo storitev iz razlogov ki niso na strani naročnika
ter ne gre za opravičeno zamudo je dolžan plačati pogodbeno kazen v višini od
vrednosti sporazuma za vsak dan zamude vendar največ vrednosti sporazuma
(2) Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu pogodbene cene Stranki sporazuma soglašata
da naročnik ni dolžan sporočiti izvajalcu da si pridržuje pravico do pogodbene kazni če je
izvajalec zamujal z izvedbo storitev
(3) V primeru da zamuda ali napake pri izvedbi onemogočajo namen posla lahko naročnik
odstopi od okvirnega sporazuma in zahteva odškodnino
38
ODSTOP OD SPORAZUMA
18 člen
(1) Katerakoli od strank sporazuma lahko zaradi kršitev obveznosti s strani nasprotne stranke
če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu odstopi od okvirnega sporazuma brez
odpovednega roka V primeru odstopa sta stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz
tega sporazuma in nastalo škodo
(2) V vsakem primeru lahko vsaka od strank odstopi od okvirnega sporazuma s tem da glede
na razlog odstopa izbere za nasprotno stran primeren čas ter poravna vse stroške ki jih s tem
povzroči Vsaka stranka lahko prekine okvirni sporazum brez da bi navajala razloge s
trimesečnim odpovednim rokom
19 člen
Okvirni sporazum preneha veljati če je naročnik seznanjen da je pristojni državni organ ali
sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne okoljske ali socialne zakonodaje
s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
20 člen
Pogodbeni stranki se zavezujeta da
- ne bosta kršili dolžnostnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem
ali zasebnem sektorju ki ga določajo s strani države sprejeti zakonski in
podzakonski predpisi ter zapisani kodeksi ravnanja v poklicnih ali poslovnih
združenjih
- ne bosta dali oziroma obljubili kakršnegakoli darila ali plačila v denarju ali v kakem
drugem dragocenem predmetu posredno ali neposredno kateremu funkcionarju
uslužbencu ali drugemu zaposlenemu pri naročniku ali drugem državnem organu
(službi oddelku agenciji) oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične
stranke z namenom podkupovanja da bi tako napeljeval takega funkcionarja
uslužbenca ali drugega zaposlenega stranko ali kandidata k zlorabi svojega
položaja ali k vplivanju na zakon ali odločitev naročnika ali drugega pristojnega
organa tako da bi s tem pridobila obdržala ali usmerila posle k naročnikovemu
sopogodbeniku ali njegovemu izpolnitvenemu pomočniku zastopniku distributerju
ali drugi povezani pravni ali fizični osebi
- ne bosta omejevali oziroma vplivali na poslovanje izvajalca ali naročnika pri
poslovanju po predpisih o javnem naročanju
- ne bosta sklenili pogodbe pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene
stranke predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja
obljubi ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali sklenitev
posla pod ugodnejšimi pogoji ali za drugo ravnanje ali opustitev s katerim je organu
ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev
nedovoljene koristi predstavniku organa posredniku organa ali organizacije iz
javnega sektorja drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku zastopniku
posredniku
39
V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule je že veljavno sklenjena pogodba nična
Pogodba ki je veljavno sklenjena pod odložilnim ali razveznim pogojem ki v primeru
ugotovitve kršitve ali poskusa kršitve protikorupcijske klavzule še ni nastopil se šteje da ni
bila sklenjena
Na ničnost pogodbe se lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba in se ugotavlja pred stvarno
in krajevno pristojnim sodiščem v Republiki Sloveniji
REŠEVANJE SPOROV
21 člen
(1) Morebitne spore ki bi nastali v zvezi z izvajanjem tega sporazuma bosta pogodbeni stranki
skušali rešiti sporazumno
(2) Če spornega vprašanja ne bi mogli rešiti sporazumno lahko vsaka pogodbena stranka
sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v
KONČNE DOLOČBE
22 člen
(1) Okvirni sporazum je sklenjen z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank in velja
za čas veljavnosti kot je opredeljeno v okvirnem sporazumu
(2) Okvirni sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom ki ga sprejmeta in
podpišeta obe pogodbeni stranki Če katerakoli od določb sporazuma je ali postane
neveljavna to ne vpliva na ostale določbe sporazuma Neveljavna določba se nadomesti z
veljavno ki mora čimbolj ustrezati namenu ki ga je želela doseči neveljavna določba
(3) Okvirni sporazum je sklenjen z odložnim pogojem
- Izvajalec mora za izpolnitev pogoja predložiti v roku 5 (petih) dni po prejemu
sklenjene pogodbe garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (menico)
- Če izvajalec ne bo izpolnil zahtevanih obveznosti iz prvega odstavka tega člena te
pogodbe se šteje da pogodba ni bila sklenjena naročnik pa bo unovčil Garancijo za
resnost ponudbe (menico)
Ob izpolnitvi pogojev iz prve in druge točke pa pogodba učinkuje od dneva sklenitve pogodbe
Kot datum sklenitve pogodbe se šteje datum zadnjega podpisa pogodbenih strank
23 člen
Za urejanje razmerij ki niso izrecno določena s tem okvirnim sporazumom se uporabljajo
določila zakona ki ureja obligacijska razmerja in drugih veljavnih predpisov ki urejajo z
okvirnim sporazumom opredeljena medsebojna razmerja
24 člen
Okvirni sporazum je sestavljen v štirih (4) enakovrednih izvodih od katerih prejme vsaka
pogodbena stranka po dva (2) izvoda
Datum Datum
40
Naročnik Izvajalec
Občina Šentilj
mag Štefan Žvab župan
41
OBR-9
STANDARDNI OBRAZEC ZA ENOTNI EVROPSKI DOKUMENT V ZVEZI Z ODDAJO
JAVNEGA NAROČILA
Obrazec dobite na spletni strani naročnika wwwsentiljsi in ga izpolnite na Portalu javnih
naročil na povezavi httpwwwenarocanjesi_ESPD
Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte ki v
kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik sodelujoči ponudniki v primeru skupne
ponudbe gospodarski subjekti na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci)
Priporočila za izpolnjevanje ESPD obrazca Obrazec ESPD ki je objavljen pri tem javnem
naročilu na spletni strani wwwsentiljsi si naložite in shranite na svoj računalnik (v takšni obliki
kot je objavljen - xml) Nato odprite Portal javnih naročil zavihek ESPD (povezava
httpwwwenarocanjesi_ESPD) kjer pri vprašanju raquoKdo stelaquo izberete možnost raquoSem
gospodarski subjektlaquo Pri naslednjem koraku pripnete shranjeno datoteko xml ESPD ki ste si
jo pred tem naložili in shranili v vaš računalnik Potem nadaljujete z izpolnjevanjem obrazca
Ponudnik ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo naloži svoj ESPD v razdelek raquoESPD ndash
ponudniklaquo ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek raquoESPD ndash ostali sodelujočilaquo
Ponudnik ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo naloži nepodpisan ESPD v xml obliki in bo
podpisan hkrati s podpisom ponudbe
Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek raquoESPD ndash ostali sodelujočilaquo priloži podpisane ESPD
v pdf obliki ali v elektronski obliki podpisan xml
42
OBR-10
MENIČNA IZJAVA1
S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV ZA RESNOST PONUDBE
Ponudnik helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Zakoniti zastopnik oz pooblaščenec ponudnika helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
nepreklicno izjavljam da pooblaščam naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212
Šentilj v Slov goricah da lahko podpisano bianco menico ki je bila izročena kot
zavarovanje za resnost ponudbe za javno naročilo raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh
in javnih površinah v občini Šentilj za zimsko sezono 20182019 in 20192020laquo
objavljeno na Portalu JN pod št objave z dne skladno
z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbe za predmetno javno
naročilo brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek v višini
300000 EUR
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati
ko dospe v gotovini To pooblastilo preneha veljati z dnem 1 12 2018 oziroma z dnem
predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih del predmetnega naročila
Menični znesek se nakaže na račun naročnika št SI56 0131 8010 0009 155 odprt pri
UJP Ponudnik izjavlja da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje Menica
naj se izpolni s klavzulo raquoBREZ PROTESTAlaquo
Ponudnik hkrati POOBLAŠČAM naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
slov goricah da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take
menice
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz
naslednjih mojih računov
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
V primeru odprtja dodatnega računa ki ni zgoraj naveden izrecno dovoljujem izplačilo menice
in pooblaščam banko pri kateri je takšen račun odprt da izvede plačilo
Kraj in datum Podpis odgovorne osebe
Priloga bianco menica
1 Original menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev za resnost ponudbe in bianco menico mora ponudnik posredovati naročniku
po redni pošti najkasneje do dne in ure (ne glede na način vročitve) ki je določena kot datum in ura za oddajo ponudb
43
OBR-11
MENIČNA IZJAVA
S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV ZA DOBRO IZVEDBO DEL
Izvajalec helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Zakoniti zastopnik oz pooblaščenec izvajalca helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
nepreklicno izjavljam da pooblaščam naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212
Šentilj v Slov goricah da lahko podpisano bianco menico ki je bila izročena kot zavarovanje
za dobro izvedbo del po okviren sporazumu šthelliphelliphelliphelliphellip z dnehelliphelliphellipza javno naročilo
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip objavljeno na Portalu JN pod št objave z
dne skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in
ponudbe za predmetno javno naročilo brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih
delih za znesek v višini helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip EUR
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati
ko dospe v gotovini To pooblastilo preneha veljati 30 dan po roku za izpolnitev ponudnikovih
pogodbenih obveznosti
Menični znesek se nakaže na račun naročnika št SI56 0131 8010 0009 155 odprt pri
UJP Izvajalec izjavlja da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje Menica
naj se izpolni s klavzulo raquoBREZ PROTESTAlaquo
Izvajalec hkrati POOBLAŠČAM naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
Slov goricah da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take
menice
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz
naslednjih mojih računov
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
V primeru odprtja dodatnega računa ki ni zgoraj naveden izrecno dovoljujem izplačilo menice
in pooblaščam banko pri kateri je takšen račun odprt da izvede plačilo
Kraj in datum
Podpis odgovorne osebe
26
OBR-3A
POTRDILO NAROČNIKA
(priloga k OBR-3)
Naročnikhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Vrsta storitev helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Potrjujemo da je izvajalec
od helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip do helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (navesti datum)
za nas izvajal storitve zimske službe občinskih cest po pogodbi šthelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip z
dnehelliphelliphelliphelliphelliphellip v dolžini helliphelliphelliphellip km in sicer kot
glavni izvajalec podizvajalec
(ustrezno obkrožiti)
Storitve je opravljal pravočasno in kvalitetno
Odgovorna oseba naročnika pri katerem se lahko dobijo dodatne informacije
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip tel št helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip e-
naslov helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
To potrdilo je izdano na prošnjo ponudnika za prilogo ponudbi kot priporočilo za priznanje
referenc
Kraj in datum
Žig in podpis naročnika
Navodilo za izpolnjevanje OBR-3A
1 Po potrebi naj ponudnik obrazec kopira
2 OBR-3A raquopotrdilo naročnikalaquo
27
OBR-4
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV
S podpisom te izjave ponudnik
______________________________________________________________ izjavljamo da
izpolnjujemo vse pogoje v skladu z zakonom in razpisno dokumentacijo na javni razpis
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski
sezoni 20182019 in 20192020laquo in sicer izjavljamo
Da bomo ves čas izvajanja pogodbe nemoteno zagotavljati dobavo posipnega materiala
potrebnega za izvajanje zimskega vzdrževanja javnih poti in javnih površin
Da bomo upoštevali dogovorjen reakcijski čas največ 30 minut
Da bo ponudnik imel dežurno in pregledniško službo
Da je oddaljenost vseh tehničnih kapacitet je največ 30 km od sedeža naročnika
Da so vsa vozila s katerimi se pluži in posipava opremljena z GPS napravo ter ponudnik
razpolaga s programsko opremo da lahko naročniku dokazuje opravljanje del in število ur
Da razpolagamo z ustreznim kadrom in tehnični opremo za izvedbo predmeta javnega
naročila ki je zahtevana in je navedena na posebnih obrazcih
Da bomo dela izvedli v skladu pravili stroke in navodili naročnika
Da bomo pri izvedbi javnega naročila upošteval obveznosti ki izhajajo iz predpisov o varstvu
zaposlenih in ureditvi delovnih pogojev
Da imamo zavarovano odgovornost za predmet javnega naročila skladno s Navodili
ponudnikom iz razpisne dokumentacije
Da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila
Ta izjava je sestavni del ponudbe s katero se prijavljamo na predmetno javno naročilo
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo da so zgoraj navedeni podatki točni in
resnični
Naročnik si pridružuje pravico da lahko skladno s 77 členom ZJN-3 pred izdajo odločitve o
oddaji javnega naročila o izvedbi javnega naročila preveril izpolnjevanje vseh pogojev katerih
izpolnjevanje ponudnik s podpisom te izjave izkazuje v kolikor bo naročnik podvomil v
resničnost izjave Ponudnik se zavezuje da bo na poziv naročnika predložil zahtevana
dokazila
Kraj in datum (žig) Podpis odgovorne osebe ponudnika
28
OBR-5
SEZNAM TEHNIČNIH KAPACITET
Za izvedbo predmeta javnega naročila raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih
površinah v občini Šentilj za zimski sezoni 20182019 in 20192020laquo razpolagamo najmanj
s sledečo opremo
Zap
št
Tehnična kapaciteta oprema (znamka
model naslov ipdhellip)
Datum
nazadnje
opravljenega
tehničnega
pregleda letnik
izdelave
Podlaga za
razpolaganje
(lastništvo najem
ipd)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
29
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Po potrebi se obrazec kopira
Naročnik si pridružuje pravico da bo skladno s 77 členom ZJN-3 pred izdajo odločitve o oddaji
javnega naročila o izvedbi javnega naročila preveril izpolnjevanje vseh pogojev katerih
izpolnjevanje ponudnik s podpisom te izjave izkazuje v kolikor bo podvomil v resničnost
Ponudnik se zavezuje da bo na podlagi naročnikovega poziva predložil zahtevana dokazila
Kraj in datum Žig in podpis ponudnika
30
OBR-6
SEZNAM KADRA PONUDNIKA
Pri izvedbi predmeta javnega naročila raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih
površinah v občini Šentilj za zimski sezoni 20182019 in 20192020laquo bo sodeloval
naslednji kader
Zap
št
Ime in priimek
delavca
Izobrazba strokovni
izpiti
Razmerje do
ponudnika
(zaposlen
pogodbenihellip)
Delo v okviru
predmeta javnega
naročila
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Po potrebi se obrazec kopira
Kraj in datum Žig in podpis ponudnika
31
OBR-7
POTRDILO O OGLEDU LOKACIJE
Pooblaščena oseba ponudnika ______________________________________________
(naziv ponudnika) ______________________________ (ime in priimek) se je udeležila
organiziranega obveznega ogleda cest za potrebe izdelave ponudbe za javno naročilo
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski sezoni
20182019 in 20192020laquo z oznako _____________________ dne _____________ ob
_____uri
Izpolni naročnik po opravljenem ogledu
Podpis predstavnika
naročnika
Žig naročnika Kraj in datum
Izpolni ponudnik in obvezno priloži k ponudbeni dokumentaciji
Podpis ponudnika Žig ponudnika Kraj in datum
32
OBR-8
OBČINA ŠENTILJ Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v Slov goricah matična številka
5884209000 davčna številka SI 38253283 ki jo zastopa župan mag Štefan Žvab (v
nadaljevanju naročnik)
in
(naziv in naslov izvajalca)
matična številka davčna številka ki ga
zastopa (v nadaljevanju izvajalec)
se dogovorita in skleneta naslednji
OKVIRNI SPORAZUM
za izvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za
zimski sezoni 20182019 in 20192020
UVODNE DOLOČBE
1 člen
Naročnik in izvajalec ugotavljata da
minus je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila
za objavljen na Portalu javnih
naročil pod št objave z dne v skladu
s členom Zakona o javnem (Uradni list RS št 912015 v nadaljevanju ZJN-
3) z namenom sklenitve okvirnega sporazuma v skladu s točko b) sedmega odstavka
48 člena ZJN-3
minus je naročnik na podlagi javnega naročila iz prve alineje in prejetih ponudb z Odločitvijo
o oddaji javnega naročila številka z dne izbral
enega ponudnika
minus da je izvajalec strokovno in tehnično sposoben izvesti naročilo po tem sporazumu
2 člen
S tem sporazumom se naročnik in izvajalec dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvajanja
javnega naročila iz prejšnjega člena
PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA
3 člen
(1) Predmet javnega naročila je kot je
razvidno iz seznama javnih poti in javnih površin ki so sestavni del tega sporazuma Stranki
tega okvirnega sporazuma ugotavljata da naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej
določiti potreb po storitvah ki so predmet tega okvirnega sporazuma in bo storitve časovno in
količinsko naročal glede na dejanske potrebe po cenah ki bodo podane v ponudbi
33
(2) Izvajalec se zavezuje za naročnika opravil storitve ki so predmet naročila naročnik pa mu
bo za to plačal dogovorjeno ceno
(3) Naročnikove zahteve ter specifikacije se lahko v soglasju z izvajalcem med samim
trajanjem okvirnega sporazuma tudi spremenijo dopolnijo ali razširijo pri čemer pa izvajalec
v nobenem primeru ni upravičen do povračila kakršnih koli stroškov ki bi jih spremenjene
zahteve morebiti povzročile
(4) Ponudba in dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila katere del so tudi tehnične
specifikacije naročila sta sestavni del tega sporazuma
4 člen
Ta sporazum se sklepa za obdobje od predvidoma 1112018 oziroma od podpisa okvirnega
sporazuma do 3042020
PLAČILNI POGOJI
5 člen
(1) Opravljena dela po tem sporazumu bo izvajalec obračunal po dejansko izvršenih količinah
dokumentiranih v dnevniku evidenci tahografskih zapisov oziroma GPS podatkih potrjenih s
strani pooblaščenega predstavnika naročnika
(2) Storitev je uspešno opravljena ko naročnik potrdi pisno poročilo o opravljenih storitvah ki
ga pripravi izvajalec po vsakem opravljenem naročilu Obračunavanje del bo izvajalec opravil
z izstavitvijo mesečnega računa po opravljenem delu Pri izstavitvi mesečnega računa se mora
izvajalec sklicevati na številko pogodbe
Izvajalec izstavi s strani pooblaščenega predstavnika naročnika predhodno potrjen račun za
dela opravljena v preteklem mesecu Na računu mora biti prikazan tudi skupni znesek
opravljenih del Naročnik bo v roku 15 dni račun potrdil ali mu ugovarjal Za grajanji del mora
izvajalec izstaviti dobropis
6 člen
(1) Naročnik bo izvajalcu izstavljen račun ki ga bo predhodno potrdil naročnikov skrbnik te
pogodbe plačal v roku 30 dni od uradnega datuma prejema računa na transakcijski račun
izvajalca številka SI56 odprt
pri
Na podlagi 32 Člena ZIPRS 1819 (Uradni list RS št 712017 132018 - ZJF-H) je plačilni rok
lahko krajši od 30 dni v kolikor dobavitelj s tem zagotovi nižjo pogodbeno vrednost
(2) Če je zadnji dan za plačilo dela prost dan se šteje da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji
delovni dan
V primeru nastopa s podizvajalcem ki zahteva neposredno plačilo se bo dodal še naslednji
odstavek
(3) Izvajalec pooblašča naročnika da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani
izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu Podizvajalec soglaša da naročnik namesto
34
izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca na transakcijski račun podizvajalca
številka SI56 odprt
pri
Izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca ki ga je predhodno
potrdil
Neposredna plačila podizvajalcem bodo izvršena v roku iz prvega odstavka tega člena
7 člen
Če naročnik zamudi s plačilom je izvajalec upravičen zahtevati zakonite zamudne obresti od
dneva zapadlosti računa v plačilo do dneva plačila
ČAS IZVAJANJA STORITEV
8 člen
(1) Zimska služba se bo predvidoma izvajala od novembra tekočega leta do marca prihodnje
leto Predvideno obdobje izvajanja zimske službe pa se bo tekom izvajanja okvirnega
sporazuma prilagajalo dejanskim vremenskim pogojem kar pomeni da predvideni pričetek in
konec izvajanja zimske službe nista fiksna
(2) Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s tem sporazumom prevzetih del takoj po
podpisu sporazuma
(3) Izvajalec se obvezuje da bo dela opravljal po dinamiki in navodilih naročnika oziroma
skladno z možnostjo zagotavljanja proračunskih sredstev Obseg in dinamika izvajanja del se
po odločitvi naročnika prilagaja razpoložljivim finančnim sredstvom in vremenskim razmeram
Zaradi spremenjenih vremenskih razmer lahko pogodbeni stranki v soglasju s pooblaščenim
predstavnikom naročnika določita trajanje zimske službe drugače
Začetek izvajanja vsakokratnega pluženja in posipavanja cest se uskladi s pooblaščenim
predstavnikom naročnika oz drugimi predstavniki imenovanimi s strani naročnika
OBVEZE NAROČNIKA IN IZVAJALCA
9 člen
Naročnik se obvezuje da bo
minus dal izvajalcu na razpolago vse potrebne informacije podatke in dokumente s katerimi
razpolaga in so vezani na izvedbo storitev po tem okvirnem sporazumu
minus sodeloval s pooblaščenim predstavnikom izvajalca
minus obveščal izvajalca ter koordiniral delo
minus plačeval naročene storitve v dogovorjenih rokih
10 člen
Izvajalec izjavlja da se je seznanil s predmetom tega okvirnega sporazuma pred oddajo
ponudbe in pred podpisom tega okvirnega sporazuma in se obvezuje da bo
35
minus izvajal storitve v skladu z vsemi veljavnimi predpisi Republike Slovenije in Evropske
unije ki urejajo predmet tega sporazuma ter načeli stroke in v skladu z zahtevami
naročnika
minus izvajal storitve po tem sporazumu strokovno brezhibno in kvalitetno ter v skladu z
dobrimi poslovnimi običaji
minus zagotavljal najvišjo kakovost storitev ne glede na čas in kraj izvajanja
minus pravočasno opozoril naročnika na vse nejasnosti iz vsebine oziroma obsega
obveznosti iz sporazuma
minus svoje naloge opravil brezhibno kvalitetno in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka
upoštevajoč predpise s tega področja
minus izvajal storitve po tem okvirnem sporazumu po pravilih stroke v skladu z navodili
naročnika in v dogovorjenih rokih
minus izvajal tudi izven normalnega delovnega časa ne da bi za to zahteval posebna denarna
nadomestila V kolikor bodo vremenske razmere terjale vključitev dodatnega kadra ga
bo izvajalec vključil v izvajanje zimske službe
minus se zavezuje da je seznanjen s predvidenim obsegom del kjer se bodo storitve izvajale
in se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za
delo nepopolnega inali neustreznega popisa območij ter se zavezuje da bo tovrstne
pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške ne da bi zaradi tega trpel čas in
kakovost storitev zimske službe
minus začetek izvajanja vsakokratnega pluženja in posipavanja cest se uskladi s
pooblaščenim predstavnikom naročnika oz drugimi predstavniki imenovanimi s strani
naročnika
minus da bo vodil dnevnik in evidenco tahografskih zapisov s potnimi nalogi za vse delovne
stroje ki to omogočajo in za vsa dela ki so se izvajala v skladu s tem sporazumom
prevzetimi deli ali na zahtevo naročnika namestil prenosne GPS naprave za
spremljanje vozil zimske službe z določitvijo statusa pluženja ali posipanja
minus da bo zagotavljal ustrezne tehnične zmogljivosti glede na obseg del ter bo dela izvajal
z ustrezno opremo glede na specifiko posamezne ceste
minus da bo naročniku predložil izvedbeni program zimske službe
minus da bodo dela izvajali strokovno usposobljeni delavci in da bo zagotovil strokovno
vodstvo izvajanja del ter lastno kontrolo
minus da bo v primeru poškodbe javnih cest pri opravljanju del iz tega sporazuma ki so
nastala po krivdi izvajalca le-te odpravil na svoje stroške v najkrajšem možnem času
minus omogočal ustrezen nadzor naročniku
11 člen
Če naročnik naroči storitev za katero izvajalec meni da bi bili kršeni predpisi ali povzročena
nesorazmerna škoda naročniku ali tretjemu lahko izvedbo odkloni ne da bi kršil določila
sporazuma vendar mora razlog za odklonitev dokazati oziroma izkazati obstoj in predstaviti
dejstva ki utemeljujejo odklonitev Če naročilo ne omogoča strokovno optimalne izvedbe
storitve ali pa zahteva rešitve ki niso v skladu s pravili stroke mora izvajalec naročnika na to
dejstvo opozoriti in mu svetovati primernejšo izvedbo vendar mora nalogo izpolniti kot mu je
bilo naročeno če naročnik pri tem vztraja
POOBLAŠČENE OSEBE
36
12 člen
(1) S strani naročnika je skrbnik tega okvirnega
sporazuma
(2) S strani izvajalca je skrbnik okvirnega
sporazuma ki je tudi odgovoren za izvedbo
storitev po tem okvirnem sporazumu
POGODBENA CENA
13 člen
(1) Vrednost posamezne storitve je razvidna iz predračuna ki je sestavni del tega sporazuma
V navedeni pogodbeni vrednosti so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del predvidenih
v popisu del vključno z vrednostjo vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih
del stroški za izdelavo zahtevane dokumentacije obratovalnimi stroški stroški za označitev
del v skladu z veljavnimi predpisi varnosti pri delu in vsi drugi stroški davki in morebitni popusti
tako da naročnika ne bremenijo kakršnikoli drugi stroški povezani s predmetom javnega
naročila V pogodbeno vrednost so tako vključeni vsi stroški dobave priprave in uporabe
potrebnega materiala z vsemi prenosi in transporti stroški deponije odvoza in morebitni drugi
stroški ki bi nastali v zvezi z deli ki so predmet sporazuma
Cene na enoto kot so razvidne iz predračuna so fiksne za prvo leto trajanja okvirnega
sporazuma nato pa se valorizirajo skladno s Pravilnikom o načinu valorizacije denarnih
obveznosti ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list
RS št 104) V primeru da indeks cen življenjskih potrebščin kumulativno preseže 4 (štiri
odstotke) vrednosti šteto od preteka enega leta od dneva sklenitve okvirnega sporazuma se
cene iz ponudbenega predračuna lahko uskladijo za največ 80 (osemdeset odstotkov)
povišanja indeksa cen življenjskih potrebščin
(2) Stranki sporazuma sta soglasni da so vsi stroški izvajalca vključeni v ceno Cena iz prvega
odstavka tega člena vsebuje vse dajatve stroške in davke razen DDV
JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI IZVAJALCA
14 člen
(1) Izvajalec mora najkasneje v 5-ih dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani
naročnika kot pogoj za veljavnost pogodbe naročniku izročiti bianco menico za dobro izvedbo
obveznosti iz okvirnega sporazuma v višini 10 od okvirne vrednosti sporazuma iz
predračuna (z DDV) v vrednosti EUR z menično izjavo s pooblastilom za
izpolnitev z veljavnostjo 30 dni po datumu poteka roka za izvedbo obveznosti po tej pogodbi
Naročnik po predhodnem obvestilu lahko unovči menico pod naslednjimi pogoji
bull če izvajalec del ne bo opravljal v skladu z zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo
javnega naročila
bull če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi kršitev ali zamude na strani izvajalca
bull če se na zahtevo naročnika v primernem roku ki ga določi naročnik pomanjkljivosti
ne odpravijo
37
bull če bo izvajalec kršil določbe veljavne zakonodaje v zvezi z varovanjem poslovnih
skrivnosti in zaupnosti podatkov
(2) Predložitev zavarovanja dobre izvedbe posla je pogoj za veljavnost te pogodbe
VIŠJA SILA
15 člen
(1) Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki ki nastopijo
neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob
sklepanju okvirnega sporazuma ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti
(2) Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v treh delovnih dneh po
nastanku le-te
(3) Nobena od strank sporazuma ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih
obveznosti iz razlogov ki so izven njenega nadzora
POSLOVNA SKRIVNOST
16 člen
(1) Stranki sporazuma soglašata da vsi podatki do katerih bi prišli z izvedbo tega okvirnega
sporazuma predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta da bosta vse podatke skrbno
varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvedbo tega okvirnega sporazuma
(2) Izvajalec se zavezuje da brez izrecne pisne naročnikove privolitve ne bo objavljal ali se
okoriščal z naročnikovimi poslovnimi skrivnostmi ali zaupnimi informacijami do katerih je imel
kot izvajalec dostop v času veljavnosti tega sporazuma ali po tem če so ta gradiva označena
z oznako interno oziroma zaupno
(3) Stranki sporazuma se zavezujeta da bosta na zahtevo nasprotne stranke vrnili vse
dokumente in njihove kopije pridobljene v okviru medsebojnega sodelovanja ki vsebujejo
podatke ki predstavljajo poslovno skrivnost
(4) Naročnik lahko od izvajalca zahteva polno odškodnino za vso škodo ki jo utrpi in ki izvira
iz objave ali okoriščanja z naročnikovimi poslovnimi skrivnostmi ali zaupnimi informacijami
POGODBENA KAZEN
17 člen
(1) V primeru da izvajalec zamuja z izvedbo storitev iz razlogov ki niso na strani naročnika
ter ne gre za opravičeno zamudo je dolžan plačati pogodbeno kazen v višini od
vrednosti sporazuma za vsak dan zamude vendar največ vrednosti sporazuma
(2) Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu pogodbene cene Stranki sporazuma soglašata
da naročnik ni dolžan sporočiti izvajalcu da si pridržuje pravico do pogodbene kazni če je
izvajalec zamujal z izvedbo storitev
(3) V primeru da zamuda ali napake pri izvedbi onemogočajo namen posla lahko naročnik
odstopi od okvirnega sporazuma in zahteva odškodnino
38
ODSTOP OD SPORAZUMA
18 člen
(1) Katerakoli od strank sporazuma lahko zaradi kršitev obveznosti s strani nasprotne stranke
če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu odstopi od okvirnega sporazuma brez
odpovednega roka V primeru odstopa sta stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz
tega sporazuma in nastalo škodo
(2) V vsakem primeru lahko vsaka od strank odstopi od okvirnega sporazuma s tem da glede
na razlog odstopa izbere za nasprotno stran primeren čas ter poravna vse stroške ki jih s tem
povzroči Vsaka stranka lahko prekine okvirni sporazum brez da bi navajala razloge s
trimesečnim odpovednim rokom
19 člen
Okvirni sporazum preneha veljati če je naročnik seznanjen da je pristojni državni organ ali
sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne okoljske ali socialne zakonodaje
s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
20 člen
Pogodbeni stranki se zavezujeta da
- ne bosta kršili dolžnostnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem
ali zasebnem sektorju ki ga določajo s strani države sprejeti zakonski in
podzakonski predpisi ter zapisani kodeksi ravnanja v poklicnih ali poslovnih
združenjih
- ne bosta dali oziroma obljubili kakršnegakoli darila ali plačila v denarju ali v kakem
drugem dragocenem predmetu posredno ali neposredno kateremu funkcionarju
uslužbencu ali drugemu zaposlenemu pri naročniku ali drugem državnem organu
(službi oddelku agenciji) oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične
stranke z namenom podkupovanja da bi tako napeljeval takega funkcionarja
uslužbenca ali drugega zaposlenega stranko ali kandidata k zlorabi svojega
položaja ali k vplivanju na zakon ali odločitev naročnika ali drugega pristojnega
organa tako da bi s tem pridobila obdržala ali usmerila posle k naročnikovemu
sopogodbeniku ali njegovemu izpolnitvenemu pomočniku zastopniku distributerju
ali drugi povezani pravni ali fizični osebi
- ne bosta omejevali oziroma vplivali na poslovanje izvajalca ali naročnika pri
poslovanju po predpisih o javnem naročanju
- ne bosta sklenili pogodbe pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene
stranke predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja
obljubi ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali sklenitev
posla pod ugodnejšimi pogoji ali za drugo ravnanje ali opustitev s katerim je organu
ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev
nedovoljene koristi predstavniku organa posredniku organa ali organizacije iz
javnega sektorja drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku zastopniku
posredniku
39
V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule je že veljavno sklenjena pogodba nična
Pogodba ki je veljavno sklenjena pod odložilnim ali razveznim pogojem ki v primeru
ugotovitve kršitve ali poskusa kršitve protikorupcijske klavzule še ni nastopil se šteje da ni
bila sklenjena
Na ničnost pogodbe se lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba in se ugotavlja pred stvarno
in krajevno pristojnim sodiščem v Republiki Sloveniji
REŠEVANJE SPOROV
21 člen
(1) Morebitne spore ki bi nastali v zvezi z izvajanjem tega sporazuma bosta pogodbeni stranki
skušali rešiti sporazumno
(2) Če spornega vprašanja ne bi mogli rešiti sporazumno lahko vsaka pogodbena stranka
sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v
KONČNE DOLOČBE
22 člen
(1) Okvirni sporazum je sklenjen z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank in velja
za čas veljavnosti kot je opredeljeno v okvirnem sporazumu
(2) Okvirni sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom ki ga sprejmeta in
podpišeta obe pogodbeni stranki Če katerakoli od določb sporazuma je ali postane
neveljavna to ne vpliva na ostale določbe sporazuma Neveljavna določba se nadomesti z
veljavno ki mora čimbolj ustrezati namenu ki ga je želela doseči neveljavna določba
(3) Okvirni sporazum je sklenjen z odložnim pogojem
- Izvajalec mora za izpolnitev pogoja predložiti v roku 5 (petih) dni po prejemu
sklenjene pogodbe garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (menico)
- Če izvajalec ne bo izpolnil zahtevanih obveznosti iz prvega odstavka tega člena te
pogodbe se šteje da pogodba ni bila sklenjena naročnik pa bo unovčil Garancijo za
resnost ponudbe (menico)
Ob izpolnitvi pogojev iz prve in druge točke pa pogodba učinkuje od dneva sklenitve pogodbe
Kot datum sklenitve pogodbe se šteje datum zadnjega podpisa pogodbenih strank
23 člen
Za urejanje razmerij ki niso izrecno določena s tem okvirnim sporazumom se uporabljajo
določila zakona ki ureja obligacijska razmerja in drugih veljavnih predpisov ki urejajo z
okvirnim sporazumom opredeljena medsebojna razmerja
24 člen
Okvirni sporazum je sestavljen v štirih (4) enakovrednih izvodih od katerih prejme vsaka
pogodbena stranka po dva (2) izvoda
Datum Datum
40
Naročnik Izvajalec
Občina Šentilj
mag Štefan Žvab župan
41
OBR-9
STANDARDNI OBRAZEC ZA ENOTNI EVROPSKI DOKUMENT V ZVEZI Z ODDAJO
JAVNEGA NAROČILA
Obrazec dobite na spletni strani naročnika wwwsentiljsi in ga izpolnite na Portalu javnih
naročil na povezavi httpwwwenarocanjesi_ESPD
Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte ki v
kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik sodelujoči ponudniki v primeru skupne
ponudbe gospodarski subjekti na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci)
Priporočila za izpolnjevanje ESPD obrazca Obrazec ESPD ki je objavljen pri tem javnem
naročilu na spletni strani wwwsentiljsi si naložite in shranite na svoj računalnik (v takšni obliki
kot je objavljen - xml) Nato odprite Portal javnih naročil zavihek ESPD (povezava
httpwwwenarocanjesi_ESPD) kjer pri vprašanju raquoKdo stelaquo izberete možnost raquoSem
gospodarski subjektlaquo Pri naslednjem koraku pripnete shranjeno datoteko xml ESPD ki ste si
jo pred tem naložili in shranili v vaš računalnik Potem nadaljujete z izpolnjevanjem obrazca
Ponudnik ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo naloži svoj ESPD v razdelek raquoESPD ndash
ponudniklaquo ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek raquoESPD ndash ostali sodelujočilaquo
Ponudnik ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo naloži nepodpisan ESPD v xml obliki in bo
podpisan hkrati s podpisom ponudbe
Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek raquoESPD ndash ostali sodelujočilaquo priloži podpisane ESPD
v pdf obliki ali v elektronski obliki podpisan xml
42
OBR-10
MENIČNA IZJAVA1
S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV ZA RESNOST PONUDBE
Ponudnik helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Zakoniti zastopnik oz pooblaščenec ponudnika helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
nepreklicno izjavljam da pooblaščam naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212
Šentilj v Slov goricah da lahko podpisano bianco menico ki je bila izročena kot
zavarovanje za resnost ponudbe za javno naročilo raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh
in javnih površinah v občini Šentilj za zimsko sezono 20182019 in 20192020laquo
objavljeno na Portalu JN pod št objave z dne skladno
z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbe za predmetno javno
naročilo brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek v višini
300000 EUR
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati
ko dospe v gotovini To pooblastilo preneha veljati z dnem 1 12 2018 oziroma z dnem
predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih del predmetnega naročila
Menični znesek se nakaže na račun naročnika št SI56 0131 8010 0009 155 odprt pri
UJP Ponudnik izjavlja da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje Menica
naj se izpolni s klavzulo raquoBREZ PROTESTAlaquo
Ponudnik hkrati POOBLAŠČAM naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
slov goricah da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take
menice
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz
naslednjih mojih računov
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
V primeru odprtja dodatnega računa ki ni zgoraj naveden izrecno dovoljujem izplačilo menice
in pooblaščam banko pri kateri je takšen račun odprt da izvede plačilo
Kraj in datum Podpis odgovorne osebe
Priloga bianco menica
1 Original menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev za resnost ponudbe in bianco menico mora ponudnik posredovati naročniku
po redni pošti najkasneje do dne in ure (ne glede na način vročitve) ki je določena kot datum in ura za oddajo ponudb
43
OBR-11
MENIČNA IZJAVA
S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV ZA DOBRO IZVEDBO DEL
Izvajalec helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Zakoniti zastopnik oz pooblaščenec izvajalca helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
nepreklicno izjavljam da pooblaščam naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212
Šentilj v Slov goricah da lahko podpisano bianco menico ki je bila izročena kot zavarovanje
za dobro izvedbo del po okviren sporazumu šthelliphelliphelliphelliphellip z dnehelliphelliphellipza javno naročilo
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip objavljeno na Portalu JN pod št objave z
dne skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in
ponudbe za predmetno javno naročilo brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih
delih za znesek v višini helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip EUR
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati
ko dospe v gotovini To pooblastilo preneha veljati 30 dan po roku za izpolnitev ponudnikovih
pogodbenih obveznosti
Menični znesek se nakaže na račun naročnika št SI56 0131 8010 0009 155 odprt pri
UJP Izvajalec izjavlja da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje Menica
naj se izpolni s klavzulo raquoBREZ PROTESTAlaquo
Izvajalec hkrati POOBLAŠČAM naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
Slov goricah da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take
menice
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz
naslednjih mojih računov
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
V primeru odprtja dodatnega računa ki ni zgoraj naveden izrecno dovoljujem izplačilo menice
in pooblaščam banko pri kateri je takšen račun odprt da izvede plačilo
Kraj in datum
Podpis odgovorne osebe
27
OBR-4
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV
S podpisom te izjave ponudnik
______________________________________________________________ izjavljamo da
izpolnjujemo vse pogoje v skladu z zakonom in razpisno dokumentacijo na javni razpis
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski
sezoni 20182019 in 20192020laquo in sicer izjavljamo
Da bomo ves čas izvajanja pogodbe nemoteno zagotavljati dobavo posipnega materiala
potrebnega za izvajanje zimskega vzdrževanja javnih poti in javnih površin
Da bomo upoštevali dogovorjen reakcijski čas največ 30 minut
Da bo ponudnik imel dežurno in pregledniško službo
Da je oddaljenost vseh tehničnih kapacitet je največ 30 km od sedeža naročnika
Da so vsa vozila s katerimi se pluži in posipava opremljena z GPS napravo ter ponudnik
razpolaga s programsko opremo da lahko naročniku dokazuje opravljanje del in število ur
Da razpolagamo z ustreznim kadrom in tehnični opremo za izvedbo predmeta javnega
naročila ki je zahtevana in je navedena na posebnih obrazcih
Da bomo dela izvedli v skladu pravili stroke in navodili naročnika
Da bomo pri izvedbi javnega naročila upošteval obveznosti ki izhajajo iz predpisov o varstvu
zaposlenih in ureditvi delovnih pogojev
Da imamo zavarovano odgovornost za predmet javnega naročila skladno s Navodili
ponudnikom iz razpisne dokumentacije
Da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila
Ta izjava je sestavni del ponudbe s katero se prijavljamo na predmetno javno naročilo
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo da so zgoraj navedeni podatki točni in
resnični
Naročnik si pridružuje pravico da lahko skladno s 77 členom ZJN-3 pred izdajo odločitve o
oddaji javnega naročila o izvedbi javnega naročila preveril izpolnjevanje vseh pogojev katerih
izpolnjevanje ponudnik s podpisom te izjave izkazuje v kolikor bo naročnik podvomil v
resničnost izjave Ponudnik se zavezuje da bo na poziv naročnika predložil zahtevana
dokazila
Kraj in datum (žig) Podpis odgovorne osebe ponudnika
28
OBR-5
SEZNAM TEHNIČNIH KAPACITET
Za izvedbo predmeta javnega naročila raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih
površinah v občini Šentilj za zimski sezoni 20182019 in 20192020laquo razpolagamo najmanj
s sledečo opremo
Zap
št
Tehnična kapaciteta oprema (znamka
model naslov ipdhellip)
Datum
nazadnje
opravljenega
tehničnega
pregleda letnik
izdelave
Podlaga za
razpolaganje
(lastništvo najem
ipd)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
29
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Po potrebi se obrazec kopira
Naročnik si pridružuje pravico da bo skladno s 77 členom ZJN-3 pred izdajo odločitve o oddaji
javnega naročila o izvedbi javnega naročila preveril izpolnjevanje vseh pogojev katerih
izpolnjevanje ponudnik s podpisom te izjave izkazuje v kolikor bo podvomil v resničnost
Ponudnik se zavezuje da bo na podlagi naročnikovega poziva predložil zahtevana dokazila
Kraj in datum Žig in podpis ponudnika
30
OBR-6
SEZNAM KADRA PONUDNIKA
Pri izvedbi predmeta javnega naročila raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih
površinah v občini Šentilj za zimski sezoni 20182019 in 20192020laquo bo sodeloval
naslednji kader
Zap
št
Ime in priimek
delavca
Izobrazba strokovni
izpiti
Razmerje do
ponudnika
(zaposlen
pogodbenihellip)
Delo v okviru
predmeta javnega
naročila
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Po potrebi se obrazec kopira
Kraj in datum Žig in podpis ponudnika
31
OBR-7
POTRDILO O OGLEDU LOKACIJE
Pooblaščena oseba ponudnika ______________________________________________
(naziv ponudnika) ______________________________ (ime in priimek) se je udeležila
organiziranega obveznega ogleda cest za potrebe izdelave ponudbe za javno naročilo
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski sezoni
20182019 in 20192020laquo z oznako _____________________ dne _____________ ob
_____uri
Izpolni naročnik po opravljenem ogledu
Podpis predstavnika
naročnika
Žig naročnika Kraj in datum
Izpolni ponudnik in obvezno priloži k ponudbeni dokumentaciji
Podpis ponudnika Žig ponudnika Kraj in datum
32
OBR-8
OBČINA ŠENTILJ Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v Slov goricah matična številka
5884209000 davčna številka SI 38253283 ki jo zastopa župan mag Štefan Žvab (v
nadaljevanju naročnik)
in
(naziv in naslov izvajalca)
matična številka davčna številka ki ga
zastopa (v nadaljevanju izvajalec)
se dogovorita in skleneta naslednji
OKVIRNI SPORAZUM
za izvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za
zimski sezoni 20182019 in 20192020
UVODNE DOLOČBE
1 člen
Naročnik in izvajalec ugotavljata da
minus je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila
za objavljen na Portalu javnih
naročil pod št objave z dne v skladu
s členom Zakona o javnem (Uradni list RS št 912015 v nadaljevanju ZJN-
3) z namenom sklenitve okvirnega sporazuma v skladu s točko b) sedmega odstavka
48 člena ZJN-3
minus je naročnik na podlagi javnega naročila iz prve alineje in prejetih ponudb z Odločitvijo
o oddaji javnega naročila številka z dne izbral
enega ponudnika
minus da je izvajalec strokovno in tehnično sposoben izvesti naročilo po tem sporazumu
2 člen
S tem sporazumom se naročnik in izvajalec dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvajanja
javnega naročila iz prejšnjega člena
PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA
3 člen
(1) Predmet javnega naročila je kot je
razvidno iz seznama javnih poti in javnih površin ki so sestavni del tega sporazuma Stranki
tega okvirnega sporazuma ugotavljata da naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej
določiti potreb po storitvah ki so predmet tega okvirnega sporazuma in bo storitve časovno in
količinsko naročal glede na dejanske potrebe po cenah ki bodo podane v ponudbi
33
(2) Izvajalec se zavezuje za naročnika opravil storitve ki so predmet naročila naročnik pa mu
bo za to plačal dogovorjeno ceno
(3) Naročnikove zahteve ter specifikacije se lahko v soglasju z izvajalcem med samim
trajanjem okvirnega sporazuma tudi spremenijo dopolnijo ali razširijo pri čemer pa izvajalec
v nobenem primeru ni upravičen do povračila kakršnih koli stroškov ki bi jih spremenjene
zahteve morebiti povzročile
(4) Ponudba in dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila katere del so tudi tehnične
specifikacije naročila sta sestavni del tega sporazuma
4 člen
Ta sporazum se sklepa za obdobje od predvidoma 1112018 oziroma od podpisa okvirnega
sporazuma do 3042020
PLAČILNI POGOJI
5 člen
(1) Opravljena dela po tem sporazumu bo izvajalec obračunal po dejansko izvršenih količinah
dokumentiranih v dnevniku evidenci tahografskih zapisov oziroma GPS podatkih potrjenih s
strani pooblaščenega predstavnika naročnika
(2) Storitev je uspešno opravljena ko naročnik potrdi pisno poročilo o opravljenih storitvah ki
ga pripravi izvajalec po vsakem opravljenem naročilu Obračunavanje del bo izvajalec opravil
z izstavitvijo mesečnega računa po opravljenem delu Pri izstavitvi mesečnega računa se mora
izvajalec sklicevati na številko pogodbe
Izvajalec izstavi s strani pooblaščenega predstavnika naročnika predhodno potrjen račun za
dela opravljena v preteklem mesecu Na računu mora biti prikazan tudi skupni znesek
opravljenih del Naročnik bo v roku 15 dni račun potrdil ali mu ugovarjal Za grajanji del mora
izvajalec izstaviti dobropis
6 člen
(1) Naročnik bo izvajalcu izstavljen račun ki ga bo predhodno potrdil naročnikov skrbnik te
pogodbe plačal v roku 30 dni od uradnega datuma prejema računa na transakcijski račun
izvajalca številka SI56 odprt
pri
Na podlagi 32 Člena ZIPRS 1819 (Uradni list RS št 712017 132018 - ZJF-H) je plačilni rok
lahko krajši od 30 dni v kolikor dobavitelj s tem zagotovi nižjo pogodbeno vrednost
(2) Če je zadnji dan za plačilo dela prost dan se šteje da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji
delovni dan
V primeru nastopa s podizvajalcem ki zahteva neposredno plačilo se bo dodal še naslednji
odstavek
(3) Izvajalec pooblašča naročnika da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani
izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu Podizvajalec soglaša da naročnik namesto
34
izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca na transakcijski račun podizvajalca
številka SI56 odprt
pri
Izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca ki ga je predhodno
potrdil
Neposredna plačila podizvajalcem bodo izvršena v roku iz prvega odstavka tega člena
7 člen
Če naročnik zamudi s plačilom je izvajalec upravičen zahtevati zakonite zamudne obresti od
dneva zapadlosti računa v plačilo do dneva plačila
ČAS IZVAJANJA STORITEV
8 člen
(1) Zimska služba se bo predvidoma izvajala od novembra tekočega leta do marca prihodnje
leto Predvideno obdobje izvajanja zimske službe pa se bo tekom izvajanja okvirnega
sporazuma prilagajalo dejanskim vremenskim pogojem kar pomeni da predvideni pričetek in
konec izvajanja zimske službe nista fiksna
(2) Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s tem sporazumom prevzetih del takoj po
podpisu sporazuma
(3) Izvajalec se obvezuje da bo dela opravljal po dinamiki in navodilih naročnika oziroma
skladno z možnostjo zagotavljanja proračunskih sredstev Obseg in dinamika izvajanja del se
po odločitvi naročnika prilagaja razpoložljivim finančnim sredstvom in vremenskim razmeram
Zaradi spremenjenih vremenskih razmer lahko pogodbeni stranki v soglasju s pooblaščenim
predstavnikom naročnika določita trajanje zimske službe drugače
Začetek izvajanja vsakokratnega pluženja in posipavanja cest se uskladi s pooblaščenim
predstavnikom naročnika oz drugimi predstavniki imenovanimi s strani naročnika
OBVEZE NAROČNIKA IN IZVAJALCA
9 člen
Naročnik se obvezuje da bo
minus dal izvajalcu na razpolago vse potrebne informacije podatke in dokumente s katerimi
razpolaga in so vezani na izvedbo storitev po tem okvirnem sporazumu
minus sodeloval s pooblaščenim predstavnikom izvajalca
minus obveščal izvajalca ter koordiniral delo
minus plačeval naročene storitve v dogovorjenih rokih
10 člen
Izvajalec izjavlja da se je seznanil s predmetom tega okvirnega sporazuma pred oddajo
ponudbe in pred podpisom tega okvirnega sporazuma in se obvezuje da bo
35
minus izvajal storitve v skladu z vsemi veljavnimi predpisi Republike Slovenije in Evropske
unije ki urejajo predmet tega sporazuma ter načeli stroke in v skladu z zahtevami
naročnika
minus izvajal storitve po tem sporazumu strokovno brezhibno in kvalitetno ter v skladu z
dobrimi poslovnimi običaji
minus zagotavljal najvišjo kakovost storitev ne glede na čas in kraj izvajanja
minus pravočasno opozoril naročnika na vse nejasnosti iz vsebine oziroma obsega
obveznosti iz sporazuma
minus svoje naloge opravil brezhibno kvalitetno in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka
upoštevajoč predpise s tega področja
minus izvajal storitve po tem okvirnem sporazumu po pravilih stroke v skladu z navodili
naročnika in v dogovorjenih rokih
minus izvajal tudi izven normalnega delovnega časa ne da bi za to zahteval posebna denarna
nadomestila V kolikor bodo vremenske razmere terjale vključitev dodatnega kadra ga
bo izvajalec vključil v izvajanje zimske službe
minus se zavezuje da je seznanjen s predvidenim obsegom del kjer se bodo storitve izvajale
in se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za
delo nepopolnega inali neustreznega popisa območij ter se zavezuje da bo tovrstne
pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške ne da bi zaradi tega trpel čas in
kakovost storitev zimske službe
minus začetek izvajanja vsakokratnega pluženja in posipavanja cest se uskladi s
pooblaščenim predstavnikom naročnika oz drugimi predstavniki imenovanimi s strani
naročnika
minus da bo vodil dnevnik in evidenco tahografskih zapisov s potnimi nalogi za vse delovne
stroje ki to omogočajo in za vsa dela ki so se izvajala v skladu s tem sporazumom
prevzetimi deli ali na zahtevo naročnika namestil prenosne GPS naprave za
spremljanje vozil zimske službe z določitvijo statusa pluženja ali posipanja
minus da bo zagotavljal ustrezne tehnične zmogljivosti glede na obseg del ter bo dela izvajal
z ustrezno opremo glede na specifiko posamezne ceste
minus da bo naročniku predložil izvedbeni program zimske službe
minus da bodo dela izvajali strokovno usposobljeni delavci in da bo zagotovil strokovno
vodstvo izvajanja del ter lastno kontrolo
minus da bo v primeru poškodbe javnih cest pri opravljanju del iz tega sporazuma ki so
nastala po krivdi izvajalca le-te odpravil na svoje stroške v najkrajšem možnem času
minus omogočal ustrezen nadzor naročniku
11 člen
Če naročnik naroči storitev za katero izvajalec meni da bi bili kršeni predpisi ali povzročena
nesorazmerna škoda naročniku ali tretjemu lahko izvedbo odkloni ne da bi kršil določila
sporazuma vendar mora razlog za odklonitev dokazati oziroma izkazati obstoj in predstaviti
dejstva ki utemeljujejo odklonitev Če naročilo ne omogoča strokovno optimalne izvedbe
storitve ali pa zahteva rešitve ki niso v skladu s pravili stroke mora izvajalec naročnika na to
dejstvo opozoriti in mu svetovati primernejšo izvedbo vendar mora nalogo izpolniti kot mu je
bilo naročeno če naročnik pri tem vztraja
POOBLAŠČENE OSEBE
36
12 člen
(1) S strani naročnika je skrbnik tega okvirnega
sporazuma
(2) S strani izvajalca je skrbnik okvirnega
sporazuma ki je tudi odgovoren za izvedbo
storitev po tem okvirnem sporazumu
POGODBENA CENA
13 člen
(1) Vrednost posamezne storitve je razvidna iz predračuna ki je sestavni del tega sporazuma
V navedeni pogodbeni vrednosti so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del predvidenih
v popisu del vključno z vrednostjo vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih
del stroški za izdelavo zahtevane dokumentacije obratovalnimi stroški stroški za označitev
del v skladu z veljavnimi predpisi varnosti pri delu in vsi drugi stroški davki in morebitni popusti
tako da naročnika ne bremenijo kakršnikoli drugi stroški povezani s predmetom javnega
naročila V pogodbeno vrednost so tako vključeni vsi stroški dobave priprave in uporabe
potrebnega materiala z vsemi prenosi in transporti stroški deponije odvoza in morebitni drugi
stroški ki bi nastali v zvezi z deli ki so predmet sporazuma
Cene na enoto kot so razvidne iz predračuna so fiksne za prvo leto trajanja okvirnega
sporazuma nato pa se valorizirajo skladno s Pravilnikom o načinu valorizacije denarnih
obveznosti ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list
RS št 104) V primeru da indeks cen življenjskih potrebščin kumulativno preseže 4 (štiri
odstotke) vrednosti šteto od preteka enega leta od dneva sklenitve okvirnega sporazuma se
cene iz ponudbenega predračuna lahko uskladijo za največ 80 (osemdeset odstotkov)
povišanja indeksa cen življenjskih potrebščin
(2) Stranki sporazuma sta soglasni da so vsi stroški izvajalca vključeni v ceno Cena iz prvega
odstavka tega člena vsebuje vse dajatve stroške in davke razen DDV
JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI IZVAJALCA
14 člen
(1) Izvajalec mora najkasneje v 5-ih dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani
naročnika kot pogoj za veljavnost pogodbe naročniku izročiti bianco menico za dobro izvedbo
obveznosti iz okvirnega sporazuma v višini 10 od okvirne vrednosti sporazuma iz
predračuna (z DDV) v vrednosti EUR z menično izjavo s pooblastilom za
izpolnitev z veljavnostjo 30 dni po datumu poteka roka za izvedbo obveznosti po tej pogodbi
Naročnik po predhodnem obvestilu lahko unovči menico pod naslednjimi pogoji
bull če izvajalec del ne bo opravljal v skladu z zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo
javnega naročila
bull če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi kršitev ali zamude na strani izvajalca
bull če se na zahtevo naročnika v primernem roku ki ga določi naročnik pomanjkljivosti
ne odpravijo
37
bull če bo izvajalec kršil določbe veljavne zakonodaje v zvezi z varovanjem poslovnih
skrivnosti in zaupnosti podatkov
(2) Predložitev zavarovanja dobre izvedbe posla je pogoj za veljavnost te pogodbe
VIŠJA SILA
15 člen
(1) Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki ki nastopijo
neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob
sklepanju okvirnega sporazuma ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti
(2) Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v treh delovnih dneh po
nastanku le-te
(3) Nobena od strank sporazuma ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih
obveznosti iz razlogov ki so izven njenega nadzora
POSLOVNA SKRIVNOST
16 člen
(1) Stranki sporazuma soglašata da vsi podatki do katerih bi prišli z izvedbo tega okvirnega
sporazuma predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta da bosta vse podatke skrbno
varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvedbo tega okvirnega sporazuma
(2) Izvajalec se zavezuje da brez izrecne pisne naročnikove privolitve ne bo objavljal ali se
okoriščal z naročnikovimi poslovnimi skrivnostmi ali zaupnimi informacijami do katerih je imel
kot izvajalec dostop v času veljavnosti tega sporazuma ali po tem če so ta gradiva označena
z oznako interno oziroma zaupno
(3) Stranki sporazuma se zavezujeta da bosta na zahtevo nasprotne stranke vrnili vse
dokumente in njihove kopije pridobljene v okviru medsebojnega sodelovanja ki vsebujejo
podatke ki predstavljajo poslovno skrivnost
(4) Naročnik lahko od izvajalca zahteva polno odškodnino za vso škodo ki jo utrpi in ki izvira
iz objave ali okoriščanja z naročnikovimi poslovnimi skrivnostmi ali zaupnimi informacijami
POGODBENA KAZEN
17 člen
(1) V primeru da izvajalec zamuja z izvedbo storitev iz razlogov ki niso na strani naročnika
ter ne gre za opravičeno zamudo je dolžan plačati pogodbeno kazen v višini od
vrednosti sporazuma za vsak dan zamude vendar največ vrednosti sporazuma
(2) Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu pogodbene cene Stranki sporazuma soglašata
da naročnik ni dolžan sporočiti izvajalcu da si pridržuje pravico do pogodbene kazni če je
izvajalec zamujal z izvedbo storitev
(3) V primeru da zamuda ali napake pri izvedbi onemogočajo namen posla lahko naročnik
odstopi od okvirnega sporazuma in zahteva odškodnino
38
ODSTOP OD SPORAZUMA
18 člen
(1) Katerakoli od strank sporazuma lahko zaradi kršitev obveznosti s strani nasprotne stranke
če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu odstopi od okvirnega sporazuma brez
odpovednega roka V primeru odstopa sta stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz
tega sporazuma in nastalo škodo
(2) V vsakem primeru lahko vsaka od strank odstopi od okvirnega sporazuma s tem da glede
na razlog odstopa izbere za nasprotno stran primeren čas ter poravna vse stroške ki jih s tem
povzroči Vsaka stranka lahko prekine okvirni sporazum brez da bi navajala razloge s
trimesečnim odpovednim rokom
19 člen
Okvirni sporazum preneha veljati če je naročnik seznanjen da je pristojni državni organ ali
sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne okoljske ali socialne zakonodaje
s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
20 člen
Pogodbeni stranki se zavezujeta da
- ne bosta kršili dolžnostnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem
ali zasebnem sektorju ki ga določajo s strani države sprejeti zakonski in
podzakonski predpisi ter zapisani kodeksi ravnanja v poklicnih ali poslovnih
združenjih
- ne bosta dali oziroma obljubili kakršnegakoli darila ali plačila v denarju ali v kakem
drugem dragocenem predmetu posredno ali neposredno kateremu funkcionarju
uslužbencu ali drugemu zaposlenemu pri naročniku ali drugem državnem organu
(službi oddelku agenciji) oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične
stranke z namenom podkupovanja da bi tako napeljeval takega funkcionarja
uslužbenca ali drugega zaposlenega stranko ali kandidata k zlorabi svojega
položaja ali k vplivanju na zakon ali odločitev naročnika ali drugega pristojnega
organa tako da bi s tem pridobila obdržala ali usmerila posle k naročnikovemu
sopogodbeniku ali njegovemu izpolnitvenemu pomočniku zastopniku distributerju
ali drugi povezani pravni ali fizični osebi
- ne bosta omejevali oziroma vplivali na poslovanje izvajalca ali naročnika pri
poslovanju po predpisih o javnem naročanju
- ne bosta sklenili pogodbe pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene
stranke predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja
obljubi ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali sklenitev
posla pod ugodnejšimi pogoji ali za drugo ravnanje ali opustitev s katerim je organu
ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev
nedovoljene koristi predstavniku organa posredniku organa ali organizacije iz
javnega sektorja drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku zastopniku
posredniku
39
V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule je že veljavno sklenjena pogodba nična
Pogodba ki je veljavno sklenjena pod odložilnim ali razveznim pogojem ki v primeru
ugotovitve kršitve ali poskusa kršitve protikorupcijske klavzule še ni nastopil se šteje da ni
bila sklenjena
Na ničnost pogodbe se lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba in se ugotavlja pred stvarno
in krajevno pristojnim sodiščem v Republiki Sloveniji
REŠEVANJE SPOROV
21 člen
(1) Morebitne spore ki bi nastali v zvezi z izvajanjem tega sporazuma bosta pogodbeni stranki
skušali rešiti sporazumno
(2) Če spornega vprašanja ne bi mogli rešiti sporazumno lahko vsaka pogodbena stranka
sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v
KONČNE DOLOČBE
22 člen
(1) Okvirni sporazum je sklenjen z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank in velja
za čas veljavnosti kot je opredeljeno v okvirnem sporazumu
(2) Okvirni sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom ki ga sprejmeta in
podpišeta obe pogodbeni stranki Če katerakoli od določb sporazuma je ali postane
neveljavna to ne vpliva na ostale določbe sporazuma Neveljavna določba se nadomesti z
veljavno ki mora čimbolj ustrezati namenu ki ga je želela doseči neveljavna določba
(3) Okvirni sporazum je sklenjen z odložnim pogojem
- Izvajalec mora za izpolnitev pogoja predložiti v roku 5 (petih) dni po prejemu
sklenjene pogodbe garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (menico)
- Če izvajalec ne bo izpolnil zahtevanih obveznosti iz prvega odstavka tega člena te
pogodbe se šteje da pogodba ni bila sklenjena naročnik pa bo unovčil Garancijo za
resnost ponudbe (menico)
Ob izpolnitvi pogojev iz prve in druge točke pa pogodba učinkuje od dneva sklenitve pogodbe
Kot datum sklenitve pogodbe se šteje datum zadnjega podpisa pogodbenih strank
23 člen
Za urejanje razmerij ki niso izrecno določena s tem okvirnim sporazumom se uporabljajo
določila zakona ki ureja obligacijska razmerja in drugih veljavnih predpisov ki urejajo z
okvirnim sporazumom opredeljena medsebojna razmerja
24 člen
Okvirni sporazum je sestavljen v štirih (4) enakovrednih izvodih od katerih prejme vsaka
pogodbena stranka po dva (2) izvoda
Datum Datum
40
Naročnik Izvajalec
Občina Šentilj
mag Štefan Žvab župan
41
OBR-9
STANDARDNI OBRAZEC ZA ENOTNI EVROPSKI DOKUMENT V ZVEZI Z ODDAJO
JAVNEGA NAROČILA
Obrazec dobite na spletni strani naročnika wwwsentiljsi in ga izpolnite na Portalu javnih
naročil na povezavi httpwwwenarocanjesi_ESPD
Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte ki v
kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik sodelujoči ponudniki v primeru skupne
ponudbe gospodarski subjekti na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci)
Priporočila za izpolnjevanje ESPD obrazca Obrazec ESPD ki je objavljen pri tem javnem
naročilu na spletni strani wwwsentiljsi si naložite in shranite na svoj računalnik (v takšni obliki
kot je objavljen - xml) Nato odprite Portal javnih naročil zavihek ESPD (povezava
httpwwwenarocanjesi_ESPD) kjer pri vprašanju raquoKdo stelaquo izberete možnost raquoSem
gospodarski subjektlaquo Pri naslednjem koraku pripnete shranjeno datoteko xml ESPD ki ste si
jo pred tem naložili in shranili v vaš računalnik Potem nadaljujete z izpolnjevanjem obrazca
Ponudnik ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo naloži svoj ESPD v razdelek raquoESPD ndash
ponudniklaquo ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek raquoESPD ndash ostali sodelujočilaquo
Ponudnik ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo naloži nepodpisan ESPD v xml obliki in bo
podpisan hkrati s podpisom ponudbe
Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek raquoESPD ndash ostali sodelujočilaquo priloži podpisane ESPD
v pdf obliki ali v elektronski obliki podpisan xml
42
OBR-10
MENIČNA IZJAVA1
S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV ZA RESNOST PONUDBE
Ponudnik helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Zakoniti zastopnik oz pooblaščenec ponudnika helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
nepreklicno izjavljam da pooblaščam naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212
Šentilj v Slov goricah da lahko podpisano bianco menico ki je bila izročena kot
zavarovanje za resnost ponudbe za javno naročilo raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh
in javnih površinah v občini Šentilj za zimsko sezono 20182019 in 20192020laquo
objavljeno na Portalu JN pod št objave z dne skladno
z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbe za predmetno javno
naročilo brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek v višini
300000 EUR
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati
ko dospe v gotovini To pooblastilo preneha veljati z dnem 1 12 2018 oziroma z dnem
predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih del predmetnega naročila
Menični znesek se nakaže na račun naročnika št SI56 0131 8010 0009 155 odprt pri
UJP Ponudnik izjavlja da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje Menica
naj se izpolni s klavzulo raquoBREZ PROTESTAlaquo
Ponudnik hkrati POOBLAŠČAM naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
slov goricah da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take
menice
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz
naslednjih mojih računov
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
V primeru odprtja dodatnega računa ki ni zgoraj naveden izrecno dovoljujem izplačilo menice
in pooblaščam banko pri kateri je takšen račun odprt da izvede plačilo
Kraj in datum Podpis odgovorne osebe
Priloga bianco menica
1 Original menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev za resnost ponudbe in bianco menico mora ponudnik posredovati naročniku
po redni pošti najkasneje do dne in ure (ne glede na način vročitve) ki je določena kot datum in ura za oddajo ponudb
43
OBR-11
MENIČNA IZJAVA
S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV ZA DOBRO IZVEDBO DEL
Izvajalec helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Zakoniti zastopnik oz pooblaščenec izvajalca helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
nepreklicno izjavljam da pooblaščam naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212
Šentilj v Slov goricah da lahko podpisano bianco menico ki je bila izročena kot zavarovanje
za dobro izvedbo del po okviren sporazumu šthelliphelliphelliphelliphellip z dnehelliphelliphellipza javno naročilo
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip objavljeno na Portalu JN pod št objave z
dne skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in
ponudbe za predmetno javno naročilo brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih
delih za znesek v višini helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip EUR
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati
ko dospe v gotovini To pooblastilo preneha veljati 30 dan po roku za izpolnitev ponudnikovih
pogodbenih obveznosti
Menični znesek se nakaže na račun naročnika št SI56 0131 8010 0009 155 odprt pri
UJP Izvajalec izjavlja da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje Menica
naj se izpolni s klavzulo raquoBREZ PROTESTAlaquo
Izvajalec hkrati POOBLAŠČAM naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
Slov goricah da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take
menice
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz
naslednjih mojih računov
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
V primeru odprtja dodatnega računa ki ni zgoraj naveden izrecno dovoljujem izplačilo menice
in pooblaščam banko pri kateri je takšen račun odprt da izvede plačilo
Kraj in datum
Podpis odgovorne osebe
28
OBR-5
SEZNAM TEHNIČNIH KAPACITET
Za izvedbo predmeta javnega naročila raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih
površinah v občini Šentilj za zimski sezoni 20182019 in 20192020laquo razpolagamo najmanj
s sledečo opremo
Zap
št
Tehnična kapaciteta oprema (znamka
model naslov ipdhellip)
Datum
nazadnje
opravljenega
tehničnega
pregleda letnik
izdelave
Podlaga za
razpolaganje
(lastništvo najem
ipd)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
29
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Po potrebi se obrazec kopira
Naročnik si pridružuje pravico da bo skladno s 77 členom ZJN-3 pred izdajo odločitve o oddaji
javnega naročila o izvedbi javnega naročila preveril izpolnjevanje vseh pogojev katerih
izpolnjevanje ponudnik s podpisom te izjave izkazuje v kolikor bo podvomil v resničnost
Ponudnik se zavezuje da bo na podlagi naročnikovega poziva predložil zahtevana dokazila
Kraj in datum Žig in podpis ponudnika
30
OBR-6
SEZNAM KADRA PONUDNIKA
Pri izvedbi predmeta javnega naročila raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih
površinah v občini Šentilj za zimski sezoni 20182019 in 20192020laquo bo sodeloval
naslednji kader
Zap
št
Ime in priimek
delavca
Izobrazba strokovni
izpiti
Razmerje do
ponudnika
(zaposlen
pogodbenihellip)
Delo v okviru
predmeta javnega
naročila
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Po potrebi se obrazec kopira
Kraj in datum Žig in podpis ponudnika
31
OBR-7
POTRDILO O OGLEDU LOKACIJE
Pooblaščena oseba ponudnika ______________________________________________
(naziv ponudnika) ______________________________ (ime in priimek) se je udeležila
organiziranega obveznega ogleda cest za potrebe izdelave ponudbe za javno naročilo
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski sezoni
20182019 in 20192020laquo z oznako _____________________ dne _____________ ob
_____uri
Izpolni naročnik po opravljenem ogledu
Podpis predstavnika
naročnika
Žig naročnika Kraj in datum
Izpolni ponudnik in obvezno priloži k ponudbeni dokumentaciji
Podpis ponudnika Žig ponudnika Kraj in datum
32
OBR-8
OBČINA ŠENTILJ Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v Slov goricah matična številka
5884209000 davčna številka SI 38253283 ki jo zastopa župan mag Štefan Žvab (v
nadaljevanju naročnik)
in
(naziv in naslov izvajalca)
matična številka davčna številka ki ga
zastopa (v nadaljevanju izvajalec)
se dogovorita in skleneta naslednji
OKVIRNI SPORAZUM
za izvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za
zimski sezoni 20182019 in 20192020
UVODNE DOLOČBE
1 člen
Naročnik in izvajalec ugotavljata da
minus je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila
za objavljen na Portalu javnih
naročil pod št objave z dne v skladu
s členom Zakona o javnem (Uradni list RS št 912015 v nadaljevanju ZJN-
3) z namenom sklenitve okvirnega sporazuma v skladu s točko b) sedmega odstavka
48 člena ZJN-3
minus je naročnik na podlagi javnega naročila iz prve alineje in prejetih ponudb z Odločitvijo
o oddaji javnega naročila številka z dne izbral
enega ponudnika
minus da je izvajalec strokovno in tehnično sposoben izvesti naročilo po tem sporazumu
2 člen
S tem sporazumom se naročnik in izvajalec dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvajanja
javnega naročila iz prejšnjega člena
PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA
3 člen
(1) Predmet javnega naročila je kot je
razvidno iz seznama javnih poti in javnih površin ki so sestavni del tega sporazuma Stranki
tega okvirnega sporazuma ugotavljata da naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej
določiti potreb po storitvah ki so predmet tega okvirnega sporazuma in bo storitve časovno in
količinsko naročal glede na dejanske potrebe po cenah ki bodo podane v ponudbi
33
(2) Izvajalec se zavezuje za naročnika opravil storitve ki so predmet naročila naročnik pa mu
bo za to plačal dogovorjeno ceno
(3) Naročnikove zahteve ter specifikacije se lahko v soglasju z izvajalcem med samim
trajanjem okvirnega sporazuma tudi spremenijo dopolnijo ali razširijo pri čemer pa izvajalec
v nobenem primeru ni upravičen do povračila kakršnih koli stroškov ki bi jih spremenjene
zahteve morebiti povzročile
(4) Ponudba in dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila katere del so tudi tehnične
specifikacije naročila sta sestavni del tega sporazuma
4 člen
Ta sporazum se sklepa za obdobje od predvidoma 1112018 oziroma od podpisa okvirnega
sporazuma do 3042020
PLAČILNI POGOJI
5 člen
(1) Opravljena dela po tem sporazumu bo izvajalec obračunal po dejansko izvršenih količinah
dokumentiranih v dnevniku evidenci tahografskih zapisov oziroma GPS podatkih potrjenih s
strani pooblaščenega predstavnika naročnika
(2) Storitev je uspešno opravljena ko naročnik potrdi pisno poročilo o opravljenih storitvah ki
ga pripravi izvajalec po vsakem opravljenem naročilu Obračunavanje del bo izvajalec opravil
z izstavitvijo mesečnega računa po opravljenem delu Pri izstavitvi mesečnega računa se mora
izvajalec sklicevati na številko pogodbe
Izvajalec izstavi s strani pooblaščenega predstavnika naročnika predhodno potrjen račun za
dela opravljena v preteklem mesecu Na računu mora biti prikazan tudi skupni znesek
opravljenih del Naročnik bo v roku 15 dni račun potrdil ali mu ugovarjal Za grajanji del mora
izvajalec izstaviti dobropis
6 člen
(1) Naročnik bo izvajalcu izstavljen račun ki ga bo predhodno potrdil naročnikov skrbnik te
pogodbe plačal v roku 30 dni od uradnega datuma prejema računa na transakcijski račun
izvajalca številka SI56 odprt
pri
Na podlagi 32 Člena ZIPRS 1819 (Uradni list RS št 712017 132018 - ZJF-H) je plačilni rok
lahko krajši od 30 dni v kolikor dobavitelj s tem zagotovi nižjo pogodbeno vrednost
(2) Če je zadnji dan za plačilo dela prost dan se šteje da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji
delovni dan
V primeru nastopa s podizvajalcem ki zahteva neposredno plačilo se bo dodal še naslednji
odstavek
(3) Izvajalec pooblašča naročnika da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani
izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu Podizvajalec soglaša da naročnik namesto
34
izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca na transakcijski račun podizvajalca
številka SI56 odprt
pri
Izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca ki ga je predhodno
potrdil
Neposredna plačila podizvajalcem bodo izvršena v roku iz prvega odstavka tega člena
7 člen
Če naročnik zamudi s plačilom je izvajalec upravičen zahtevati zakonite zamudne obresti od
dneva zapadlosti računa v plačilo do dneva plačila
ČAS IZVAJANJA STORITEV
8 člen
(1) Zimska služba se bo predvidoma izvajala od novembra tekočega leta do marca prihodnje
leto Predvideno obdobje izvajanja zimske službe pa se bo tekom izvajanja okvirnega
sporazuma prilagajalo dejanskim vremenskim pogojem kar pomeni da predvideni pričetek in
konec izvajanja zimske službe nista fiksna
(2) Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s tem sporazumom prevzetih del takoj po
podpisu sporazuma
(3) Izvajalec se obvezuje da bo dela opravljal po dinamiki in navodilih naročnika oziroma
skladno z možnostjo zagotavljanja proračunskih sredstev Obseg in dinamika izvajanja del se
po odločitvi naročnika prilagaja razpoložljivim finančnim sredstvom in vremenskim razmeram
Zaradi spremenjenih vremenskih razmer lahko pogodbeni stranki v soglasju s pooblaščenim
predstavnikom naročnika določita trajanje zimske službe drugače
Začetek izvajanja vsakokratnega pluženja in posipavanja cest se uskladi s pooblaščenim
predstavnikom naročnika oz drugimi predstavniki imenovanimi s strani naročnika
OBVEZE NAROČNIKA IN IZVAJALCA
9 člen
Naročnik se obvezuje da bo
minus dal izvajalcu na razpolago vse potrebne informacije podatke in dokumente s katerimi
razpolaga in so vezani na izvedbo storitev po tem okvirnem sporazumu
minus sodeloval s pooblaščenim predstavnikom izvajalca
minus obveščal izvajalca ter koordiniral delo
minus plačeval naročene storitve v dogovorjenih rokih
10 člen
Izvajalec izjavlja da se je seznanil s predmetom tega okvirnega sporazuma pred oddajo
ponudbe in pred podpisom tega okvirnega sporazuma in se obvezuje da bo
35
minus izvajal storitve v skladu z vsemi veljavnimi predpisi Republike Slovenije in Evropske
unije ki urejajo predmet tega sporazuma ter načeli stroke in v skladu z zahtevami
naročnika
minus izvajal storitve po tem sporazumu strokovno brezhibno in kvalitetno ter v skladu z
dobrimi poslovnimi običaji
minus zagotavljal najvišjo kakovost storitev ne glede na čas in kraj izvajanja
minus pravočasno opozoril naročnika na vse nejasnosti iz vsebine oziroma obsega
obveznosti iz sporazuma
minus svoje naloge opravil brezhibno kvalitetno in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka
upoštevajoč predpise s tega področja
minus izvajal storitve po tem okvirnem sporazumu po pravilih stroke v skladu z navodili
naročnika in v dogovorjenih rokih
minus izvajal tudi izven normalnega delovnega časa ne da bi za to zahteval posebna denarna
nadomestila V kolikor bodo vremenske razmere terjale vključitev dodatnega kadra ga
bo izvajalec vključil v izvajanje zimske službe
minus se zavezuje da je seznanjen s predvidenim obsegom del kjer se bodo storitve izvajale
in se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za
delo nepopolnega inali neustreznega popisa območij ter se zavezuje da bo tovrstne
pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške ne da bi zaradi tega trpel čas in
kakovost storitev zimske službe
minus začetek izvajanja vsakokratnega pluženja in posipavanja cest se uskladi s
pooblaščenim predstavnikom naročnika oz drugimi predstavniki imenovanimi s strani
naročnika
minus da bo vodil dnevnik in evidenco tahografskih zapisov s potnimi nalogi za vse delovne
stroje ki to omogočajo in za vsa dela ki so se izvajala v skladu s tem sporazumom
prevzetimi deli ali na zahtevo naročnika namestil prenosne GPS naprave za
spremljanje vozil zimske službe z določitvijo statusa pluženja ali posipanja
minus da bo zagotavljal ustrezne tehnične zmogljivosti glede na obseg del ter bo dela izvajal
z ustrezno opremo glede na specifiko posamezne ceste
minus da bo naročniku predložil izvedbeni program zimske službe
minus da bodo dela izvajali strokovno usposobljeni delavci in da bo zagotovil strokovno
vodstvo izvajanja del ter lastno kontrolo
minus da bo v primeru poškodbe javnih cest pri opravljanju del iz tega sporazuma ki so
nastala po krivdi izvajalca le-te odpravil na svoje stroške v najkrajšem možnem času
minus omogočal ustrezen nadzor naročniku
11 člen
Če naročnik naroči storitev za katero izvajalec meni da bi bili kršeni predpisi ali povzročena
nesorazmerna škoda naročniku ali tretjemu lahko izvedbo odkloni ne da bi kršil določila
sporazuma vendar mora razlog za odklonitev dokazati oziroma izkazati obstoj in predstaviti
dejstva ki utemeljujejo odklonitev Če naročilo ne omogoča strokovno optimalne izvedbe
storitve ali pa zahteva rešitve ki niso v skladu s pravili stroke mora izvajalec naročnika na to
dejstvo opozoriti in mu svetovati primernejšo izvedbo vendar mora nalogo izpolniti kot mu je
bilo naročeno če naročnik pri tem vztraja
POOBLAŠČENE OSEBE
36
12 člen
(1) S strani naročnika je skrbnik tega okvirnega
sporazuma
(2) S strani izvajalca je skrbnik okvirnega
sporazuma ki je tudi odgovoren za izvedbo
storitev po tem okvirnem sporazumu
POGODBENA CENA
13 člen
(1) Vrednost posamezne storitve je razvidna iz predračuna ki je sestavni del tega sporazuma
V navedeni pogodbeni vrednosti so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del predvidenih
v popisu del vključno z vrednostjo vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih
del stroški za izdelavo zahtevane dokumentacije obratovalnimi stroški stroški za označitev
del v skladu z veljavnimi predpisi varnosti pri delu in vsi drugi stroški davki in morebitni popusti
tako da naročnika ne bremenijo kakršnikoli drugi stroški povezani s predmetom javnega
naročila V pogodbeno vrednost so tako vključeni vsi stroški dobave priprave in uporabe
potrebnega materiala z vsemi prenosi in transporti stroški deponije odvoza in morebitni drugi
stroški ki bi nastali v zvezi z deli ki so predmet sporazuma
Cene na enoto kot so razvidne iz predračuna so fiksne za prvo leto trajanja okvirnega
sporazuma nato pa se valorizirajo skladno s Pravilnikom o načinu valorizacije denarnih
obveznosti ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list
RS št 104) V primeru da indeks cen življenjskih potrebščin kumulativno preseže 4 (štiri
odstotke) vrednosti šteto od preteka enega leta od dneva sklenitve okvirnega sporazuma se
cene iz ponudbenega predračuna lahko uskladijo za največ 80 (osemdeset odstotkov)
povišanja indeksa cen življenjskih potrebščin
(2) Stranki sporazuma sta soglasni da so vsi stroški izvajalca vključeni v ceno Cena iz prvega
odstavka tega člena vsebuje vse dajatve stroške in davke razen DDV
JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI IZVAJALCA
14 člen
(1) Izvajalec mora najkasneje v 5-ih dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani
naročnika kot pogoj za veljavnost pogodbe naročniku izročiti bianco menico za dobro izvedbo
obveznosti iz okvirnega sporazuma v višini 10 od okvirne vrednosti sporazuma iz
predračuna (z DDV) v vrednosti EUR z menično izjavo s pooblastilom za
izpolnitev z veljavnostjo 30 dni po datumu poteka roka za izvedbo obveznosti po tej pogodbi
Naročnik po predhodnem obvestilu lahko unovči menico pod naslednjimi pogoji
bull če izvajalec del ne bo opravljal v skladu z zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo
javnega naročila
bull če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi kršitev ali zamude na strani izvajalca
bull če se na zahtevo naročnika v primernem roku ki ga določi naročnik pomanjkljivosti
ne odpravijo
37
bull če bo izvajalec kršil določbe veljavne zakonodaje v zvezi z varovanjem poslovnih
skrivnosti in zaupnosti podatkov
(2) Predložitev zavarovanja dobre izvedbe posla je pogoj za veljavnost te pogodbe
VIŠJA SILA
15 člen
(1) Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki ki nastopijo
neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob
sklepanju okvirnega sporazuma ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti
(2) Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v treh delovnih dneh po
nastanku le-te
(3) Nobena od strank sporazuma ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih
obveznosti iz razlogov ki so izven njenega nadzora
POSLOVNA SKRIVNOST
16 člen
(1) Stranki sporazuma soglašata da vsi podatki do katerih bi prišli z izvedbo tega okvirnega
sporazuma predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta da bosta vse podatke skrbno
varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvedbo tega okvirnega sporazuma
(2) Izvajalec se zavezuje da brez izrecne pisne naročnikove privolitve ne bo objavljal ali se
okoriščal z naročnikovimi poslovnimi skrivnostmi ali zaupnimi informacijami do katerih je imel
kot izvajalec dostop v času veljavnosti tega sporazuma ali po tem če so ta gradiva označena
z oznako interno oziroma zaupno
(3) Stranki sporazuma se zavezujeta da bosta na zahtevo nasprotne stranke vrnili vse
dokumente in njihove kopije pridobljene v okviru medsebojnega sodelovanja ki vsebujejo
podatke ki predstavljajo poslovno skrivnost
(4) Naročnik lahko od izvajalca zahteva polno odškodnino za vso škodo ki jo utrpi in ki izvira
iz objave ali okoriščanja z naročnikovimi poslovnimi skrivnostmi ali zaupnimi informacijami
POGODBENA KAZEN
17 člen
(1) V primeru da izvajalec zamuja z izvedbo storitev iz razlogov ki niso na strani naročnika
ter ne gre za opravičeno zamudo je dolžan plačati pogodbeno kazen v višini od
vrednosti sporazuma za vsak dan zamude vendar največ vrednosti sporazuma
(2) Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu pogodbene cene Stranki sporazuma soglašata
da naročnik ni dolžan sporočiti izvajalcu da si pridržuje pravico do pogodbene kazni če je
izvajalec zamujal z izvedbo storitev
(3) V primeru da zamuda ali napake pri izvedbi onemogočajo namen posla lahko naročnik
odstopi od okvirnega sporazuma in zahteva odškodnino
38
ODSTOP OD SPORAZUMA
18 člen
(1) Katerakoli od strank sporazuma lahko zaradi kršitev obveznosti s strani nasprotne stranke
če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu odstopi od okvirnega sporazuma brez
odpovednega roka V primeru odstopa sta stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz
tega sporazuma in nastalo škodo
(2) V vsakem primeru lahko vsaka od strank odstopi od okvirnega sporazuma s tem da glede
na razlog odstopa izbere za nasprotno stran primeren čas ter poravna vse stroške ki jih s tem
povzroči Vsaka stranka lahko prekine okvirni sporazum brez da bi navajala razloge s
trimesečnim odpovednim rokom
19 člen
Okvirni sporazum preneha veljati če je naročnik seznanjen da je pristojni državni organ ali
sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne okoljske ali socialne zakonodaje
s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
20 člen
Pogodbeni stranki se zavezujeta da
- ne bosta kršili dolžnostnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem
ali zasebnem sektorju ki ga določajo s strani države sprejeti zakonski in
podzakonski predpisi ter zapisani kodeksi ravnanja v poklicnih ali poslovnih
združenjih
- ne bosta dali oziroma obljubili kakršnegakoli darila ali plačila v denarju ali v kakem
drugem dragocenem predmetu posredno ali neposredno kateremu funkcionarju
uslužbencu ali drugemu zaposlenemu pri naročniku ali drugem državnem organu
(službi oddelku agenciji) oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične
stranke z namenom podkupovanja da bi tako napeljeval takega funkcionarja
uslužbenca ali drugega zaposlenega stranko ali kandidata k zlorabi svojega
položaja ali k vplivanju na zakon ali odločitev naročnika ali drugega pristojnega
organa tako da bi s tem pridobila obdržala ali usmerila posle k naročnikovemu
sopogodbeniku ali njegovemu izpolnitvenemu pomočniku zastopniku distributerju
ali drugi povezani pravni ali fizični osebi
- ne bosta omejevali oziroma vplivali na poslovanje izvajalca ali naročnika pri
poslovanju po predpisih o javnem naročanju
- ne bosta sklenili pogodbe pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene
stranke predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja
obljubi ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali sklenitev
posla pod ugodnejšimi pogoji ali za drugo ravnanje ali opustitev s katerim je organu
ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev
nedovoljene koristi predstavniku organa posredniku organa ali organizacije iz
javnega sektorja drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku zastopniku
posredniku
39
V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule je že veljavno sklenjena pogodba nična
Pogodba ki je veljavno sklenjena pod odložilnim ali razveznim pogojem ki v primeru
ugotovitve kršitve ali poskusa kršitve protikorupcijske klavzule še ni nastopil se šteje da ni
bila sklenjena
Na ničnost pogodbe se lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba in se ugotavlja pred stvarno
in krajevno pristojnim sodiščem v Republiki Sloveniji
REŠEVANJE SPOROV
21 člen
(1) Morebitne spore ki bi nastali v zvezi z izvajanjem tega sporazuma bosta pogodbeni stranki
skušali rešiti sporazumno
(2) Če spornega vprašanja ne bi mogli rešiti sporazumno lahko vsaka pogodbena stranka
sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v
KONČNE DOLOČBE
22 člen
(1) Okvirni sporazum je sklenjen z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank in velja
za čas veljavnosti kot je opredeljeno v okvirnem sporazumu
(2) Okvirni sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom ki ga sprejmeta in
podpišeta obe pogodbeni stranki Če katerakoli od določb sporazuma je ali postane
neveljavna to ne vpliva na ostale določbe sporazuma Neveljavna določba se nadomesti z
veljavno ki mora čimbolj ustrezati namenu ki ga je želela doseči neveljavna določba
(3) Okvirni sporazum je sklenjen z odložnim pogojem
- Izvajalec mora za izpolnitev pogoja predložiti v roku 5 (petih) dni po prejemu
sklenjene pogodbe garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (menico)
- Če izvajalec ne bo izpolnil zahtevanih obveznosti iz prvega odstavka tega člena te
pogodbe se šteje da pogodba ni bila sklenjena naročnik pa bo unovčil Garancijo za
resnost ponudbe (menico)
Ob izpolnitvi pogojev iz prve in druge točke pa pogodba učinkuje od dneva sklenitve pogodbe
Kot datum sklenitve pogodbe se šteje datum zadnjega podpisa pogodbenih strank
23 člen
Za urejanje razmerij ki niso izrecno določena s tem okvirnim sporazumom se uporabljajo
določila zakona ki ureja obligacijska razmerja in drugih veljavnih predpisov ki urejajo z
okvirnim sporazumom opredeljena medsebojna razmerja
24 člen
Okvirni sporazum je sestavljen v štirih (4) enakovrednih izvodih od katerih prejme vsaka
pogodbena stranka po dva (2) izvoda
Datum Datum
40
Naročnik Izvajalec
Občina Šentilj
mag Štefan Žvab župan
41
OBR-9
STANDARDNI OBRAZEC ZA ENOTNI EVROPSKI DOKUMENT V ZVEZI Z ODDAJO
JAVNEGA NAROČILA
Obrazec dobite na spletni strani naročnika wwwsentiljsi in ga izpolnite na Portalu javnih
naročil na povezavi httpwwwenarocanjesi_ESPD
Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte ki v
kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik sodelujoči ponudniki v primeru skupne
ponudbe gospodarski subjekti na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci)
Priporočila za izpolnjevanje ESPD obrazca Obrazec ESPD ki je objavljen pri tem javnem
naročilu na spletni strani wwwsentiljsi si naložite in shranite na svoj računalnik (v takšni obliki
kot je objavljen - xml) Nato odprite Portal javnih naročil zavihek ESPD (povezava
httpwwwenarocanjesi_ESPD) kjer pri vprašanju raquoKdo stelaquo izberete možnost raquoSem
gospodarski subjektlaquo Pri naslednjem koraku pripnete shranjeno datoteko xml ESPD ki ste si
jo pred tem naložili in shranili v vaš računalnik Potem nadaljujete z izpolnjevanjem obrazca
Ponudnik ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo naloži svoj ESPD v razdelek raquoESPD ndash
ponudniklaquo ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek raquoESPD ndash ostali sodelujočilaquo
Ponudnik ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo naloži nepodpisan ESPD v xml obliki in bo
podpisan hkrati s podpisom ponudbe
Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek raquoESPD ndash ostali sodelujočilaquo priloži podpisane ESPD
v pdf obliki ali v elektronski obliki podpisan xml
42
OBR-10
MENIČNA IZJAVA1
S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV ZA RESNOST PONUDBE
Ponudnik helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Zakoniti zastopnik oz pooblaščenec ponudnika helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
nepreklicno izjavljam da pooblaščam naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212
Šentilj v Slov goricah da lahko podpisano bianco menico ki je bila izročena kot
zavarovanje za resnost ponudbe za javno naročilo raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh
in javnih površinah v občini Šentilj za zimsko sezono 20182019 in 20192020laquo
objavljeno na Portalu JN pod št objave z dne skladno
z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbe za predmetno javno
naročilo brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek v višini
300000 EUR
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati
ko dospe v gotovini To pooblastilo preneha veljati z dnem 1 12 2018 oziroma z dnem
predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih del predmetnega naročila
Menični znesek se nakaže na račun naročnika št SI56 0131 8010 0009 155 odprt pri
UJP Ponudnik izjavlja da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje Menica
naj se izpolni s klavzulo raquoBREZ PROTESTAlaquo
Ponudnik hkrati POOBLAŠČAM naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
slov goricah da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take
menice
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz
naslednjih mojih računov
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
V primeru odprtja dodatnega računa ki ni zgoraj naveden izrecno dovoljujem izplačilo menice
in pooblaščam banko pri kateri je takšen račun odprt da izvede plačilo
Kraj in datum Podpis odgovorne osebe
Priloga bianco menica
1 Original menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev za resnost ponudbe in bianco menico mora ponudnik posredovati naročniku
po redni pošti najkasneje do dne in ure (ne glede na način vročitve) ki je določena kot datum in ura za oddajo ponudb
43
OBR-11
MENIČNA IZJAVA
S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV ZA DOBRO IZVEDBO DEL
Izvajalec helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Zakoniti zastopnik oz pooblaščenec izvajalca helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
nepreklicno izjavljam da pooblaščam naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212
Šentilj v Slov goricah da lahko podpisano bianco menico ki je bila izročena kot zavarovanje
za dobro izvedbo del po okviren sporazumu šthelliphelliphelliphelliphellip z dnehelliphelliphellipza javno naročilo
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip objavljeno na Portalu JN pod št objave z
dne skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in
ponudbe za predmetno javno naročilo brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih
delih za znesek v višini helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip EUR
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati
ko dospe v gotovini To pooblastilo preneha veljati 30 dan po roku za izpolnitev ponudnikovih
pogodbenih obveznosti
Menični znesek se nakaže na račun naročnika št SI56 0131 8010 0009 155 odprt pri
UJP Izvajalec izjavlja da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje Menica
naj se izpolni s klavzulo raquoBREZ PROTESTAlaquo
Izvajalec hkrati POOBLAŠČAM naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
Slov goricah da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take
menice
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz
naslednjih mojih računov
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
V primeru odprtja dodatnega računa ki ni zgoraj naveden izrecno dovoljujem izplačilo menice
in pooblaščam banko pri kateri je takšen račun odprt da izvede plačilo
Kraj in datum
Podpis odgovorne osebe
29
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Po potrebi se obrazec kopira
Naročnik si pridružuje pravico da bo skladno s 77 členom ZJN-3 pred izdajo odločitve o oddaji
javnega naročila o izvedbi javnega naročila preveril izpolnjevanje vseh pogojev katerih
izpolnjevanje ponudnik s podpisom te izjave izkazuje v kolikor bo podvomil v resničnost
Ponudnik se zavezuje da bo na podlagi naročnikovega poziva predložil zahtevana dokazila
Kraj in datum Žig in podpis ponudnika
30
OBR-6
SEZNAM KADRA PONUDNIKA
Pri izvedbi predmeta javnega naročila raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih
površinah v občini Šentilj za zimski sezoni 20182019 in 20192020laquo bo sodeloval
naslednji kader
Zap
št
Ime in priimek
delavca
Izobrazba strokovni
izpiti
Razmerje do
ponudnika
(zaposlen
pogodbenihellip)
Delo v okviru
predmeta javnega
naročila
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Po potrebi se obrazec kopira
Kraj in datum Žig in podpis ponudnika
31
OBR-7
POTRDILO O OGLEDU LOKACIJE
Pooblaščena oseba ponudnika ______________________________________________
(naziv ponudnika) ______________________________ (ime in priimek) se je udeležila
organiziranega obveznega ogleda cest za potrebe izdelave ponudbe za javno naročilo
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski sezoni
20182019 in 20192020laquo z oznako _____________________ dne _____________ ob
_____uri
Izpolni naročnik po opravljenem ogledu
Podpis predstavnika
naročnika
Žig naročnika Kraj in datum
Izpolni ponudnik in obvezno priloži k ponudbeni dokumentaciji
Podpis ponudnika Žig ponudnika Kraj in datum
32
OBR-8
OBČINA ŠENTILJ Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v Slov goricah matična številka
5884209000 davčna številka SI 38253283 ki jo zastopa župan mag Štefan Žvab (v
nadaljevanju naročnik)
in
(naziv in naslov izvajalca)
matična številka davčna številka ki ga
zastopa (v nadaljevanju izvajalec)
se dogovorita in skleneta naslednji
OKVIRNI SPORAZUM
za izvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za
zimski sezoni 20182019 in 20192020
UVODNE DOLOČBE
1 člen
Naročnik in izvajalec ugotavljata da
minus je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila
za objavljen na Portalu javnih
naročil pod št objave z dne v skladu
s členom Zakona o javnem (Uradni list RS št 912015 v nadaljevanju ZJN-
3) z namenom sklenitve okvirnega sporazuma v skladu s točko b) sedmega odstavka
48 člena ZJN-3
minus je naročnik na podlagi javnega naročila iz prve alineje in prejetih ponudb z Odločitvijo
o oddaji javnega naročila številka z dne izbral
enega ponudnika
minus da je izvajalec strokovno in tehnično sposoben izvesti naročilo po tem sporazumu
2 člen
S tem sporazumom se naročnik in izvajalec dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvajanja
javnega naročila iz prejšnjega člena
PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA
3 člen
(1) Predmet javnega naročila je kot je
razvidno iz seznama javnih poti in javnih površin ki so sestavni del tega sporazuma Stranki
tega okvirnega sporazuma ugotavljata da naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej
določiti potreb po storitvah ki so predmet tega okvirnega sporazuma in bo storitve časovno in
količinsko naročal glede na dejanske potrebe po cenah ki bodo podane v ponudbi
33
(2) Izvajalec se zavezuje za naročnika opravil storitve ki so predmet naročila naročnik pa mu
bo za to plačal dogovorjeno ceno
(3) Naročnikove zahteve ter specifikacije se lahko v soglasju z izvajalcem med samim
trajanjem okvirnega sporazuma tudi spremenijo dopolnijo ali razširijo pri čemer pa izvajalec
v nobenem primeru ni upravičen do povračila kakršnih koli stroškov ki bi jih spremenjene
zahteve morebiti povzročile
(4) Ponudba in dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila katere del so tudi tehnične
specifikacije naročila sta sestavni del tega sporazuma
4 člen
Ta sporazum se sklepa za obdobje od predvidoma 1112018 oziroma od podpisa okvirnega
sporazuma do 3042020
PLAČILNI POGOJI
5 člen
(1) Opravljena dela po tem sporazumu bo izvajalec obračunal po dejansko izvršenih količinah
dokumentiranih v dnevniku evidenci tahografskih zapisov oziroma GPS podatkih potrjenih s
strani pooblaščenega predstavnika naročnika
(2) Storitev je uspešno opravljena ko naročnik potrdi pisno poročilo o opravljenih storitvah ki
ga pripravi izvajalec po vsakem opravljenem naročilu Obračunavanje del bo izvajalec opravil
z izstavitvijo mesečnega računa po opravljenem delu Pri izstavitvi mesečnega računa se mora
izvajalec sklicevati na številko pogodbe
Izvajalec izstavi s strani pooblaščenega predstavnika naročnika predhodno potrjen račun za
dela opravljena v preteklem mesecu Na računu mora biti prikazan tudi skupni znesek
opravljenih del Naročnik bo v roku 15 dni račun potrdil ali mu ugovarjal Za grajanji del mora
izvajalec izstaviti dobropis
6 člen
(1) Naročnik bo izvajalcu izstavljen račun ki ga bo predhodno potrdil naročnikov skrbnik te
pogodbe plačal v roku 30 dni od uradnega datuma prejema računa na transakcijski račun
izvajalca številka SI56 odprt
pri
Na podlagi 32 Člena ZIPRS 1819 (Uradni list RS št 712017 132018 - ZJF-H) je plačilni rok
lahko krajši od 30 dni v kolikor dobavitelj s tem zagotovi nižjo pogodbeno vrednost
(2) Če je zadnji dan za plačilo dela prost dan se šteje da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji
delovni dan
V primeru nastopa s podizvajalcem ki zahteva neposredno plačilo se bo dodal še naslednji
odstavek
(3) Izvajalec pooblašča naročnika da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani
izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu Podizvajalec soglaša da naročnik namesto
34
izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca na transakcijski račun podizvajalca
številka SI56 odprt
pri
Izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca ki ga je predhodno
potrdil
Neposredna plačila podizvajalcem bodo izvršena v roku iz prvega odstavka tega člena
7 člen
Če naročnik zamudi s plačilom je izvajalec upravičen zahtevati zakonite zamudne obresti od
dneva zapadlosti računa v plačilo do dneva plačila
ČAS IZVAJANJA STORITEV
8 člen
(1) Zimska služba se bo predvidoma izvajala od novembra tekočega leta do marca prihodnje
leto Predvideno obdobje izvajanja zimske službe pa se bo tekom izvajanja okvirnega
sporazuma prilagajalo dejanskim vremenskim pogojem kar pomeni da predvideni pričetek in
konec izvajanja zimske službe nista fiksna
(2) Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s tem sporazumom prevzetih del takoj po
podpisu sporazuma
(3) Izvajalec se obvezuje da bo dela opravljal po dinamiki in navodilih naročnika oziroma
skladno z možnostjo zagotavljanja proračunskih sredstev Obseg in dinamika izvajanja del se
po odločitvi naročnika prilagaja razpoložljivim finančnim sredstvom in vremenskim razmeram
Zaradi spremenjenih vremenskih razmer lahko pogodbeni stranki v soglasju s pooblaščenim
predstavnikom naročnika določita trajanje zimske službe drugače
Začetek izvajanja vsakokratnega pluženja in posipavanja cest se uskladi s pooblaščenim
predstavnikom naročnika oz drugimi predstavniki imenovanimi s strani naročnika
OBVEZE NAROČNIKA IN IZVAJALCA
9 člen
Naročnik se obvezuje da bo
minus dal izvajalcu na razpolago vse potrebne informacije podatke in dokumente s katerimi
razpolaga in so vezani na izvedbo storitev po tem okvirnem sporazumu
minus sodeloval s pooblaščenim predstavnikom izvajalca
minus obveščal izvajalca ter koordiniral delo
minus plačeval naročene storitve v dogovorjenih rokih
10 člen
Izvajalec izjavlja da se je seznanil s predmetom tega okvirnega sporazuma pred oddajo
ponudbe in pred podpisom tega okvirnega sporazuma in se obvezuje da bo
35
minus izvajal storitve v skladu z vsemi veljavnimi predpisi Republike Slovenije in Evropske
unije ki urejajo predmet tega sporazuma ter načeli stroke in v skladu z zahtevami
naročnika
minus izvajal storitve po tem sporazumu strokovno brezhibno in kvalitetno ter v skladu z
dobrimi poslovnimi običaji
minus zagotavljal najvišjo kakovost storitev ne glede na čas in kraj izvajanja
minus pravočasno opozoril naročnika na vse nejasnosti iz vsebine oziroma obsega
obveznosti iz sporazuma
minus svoje naloge opravil brezhibno kvalitetno in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka
upoštevajoč predpise s tega področja
minus izvajal storitve po tem okvirnem sporazumu po pravilih stroke v skladu z navodili
naročnika in v dogovorjenih rokih
minus izvajal tudi izven normalnega delovnega časa ne da bi za to zahteval posebna denarna
nadomestila V kolikor bodo vremenske razmere terjale vključitev dodatnega kadra ga
bo izvajalec vključil v izvajanje zimske službe
minus se zavezuje da je seznanjen s predvidenim obsegom del kjer se bodo storitve izvajale
in se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za
delo nepopolnega inali neustreznega popisa območij ter se zavezuje da bo tovrstne
pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške ne da bi zaradi tega trpel čas in
kakovost storitev zimske službe
minus začetek izvajanja vsakokratnega pluženja in posipavanja cest se uskladi s
pooblaščenim predstavnikom naročnika oz drugimi predstavniki imenovanimi s strani
naročnika
minus da bo vodil dnevnik in evidenco tahografskih zapisov s potnimi nalogi za vse delovne
stroje ki to omogočajo in za vsa dela ki so se izvajala v skladu s tem sporazumom
prevzetimi deli ali na zahtevo naročnika namestil prenosne GPS naprave za
spremljanje vozil zimske službe z določitvijo statusa pluženja ali posipanja
minus da bo zagotavljal ustrezne tehnične zmogljivosti glede na obseg del ter bo dela izvajal
z ustrezno opremo glede na specifiko posamezne ceste
minus da bo naročniku predložil izvedbeni program zimske službe
minus da bodo dela izvajali strokovno usposobljeni delavci in da bo zagotovil strokovno
vodstvo izvajanja del ter lastno kontrolo
minus da bo v primeru poškodbe javnih cest pri opravljanju del iz tega sporazuma ki so
nastala po krivdi izvajalca le-te odpravil na svoje stroške v najkrajšem možnem času
minus omogočal ustrezen nadzor naročniku
11 člen
Če naročnik naroči storitev za katero izvajalec meni da bi bili kršeni predpisi ali povzročena
nesorazmerna škoda naročniku ali tretjemu lahko izvedbo odkloni ne da bi kršil določila
sporazuma vendar mora razlog za odklonitev dokazati oziroma izkazati obstoj in predstaviti
dejstva ki utemeljujejo odklonitev Če naročilo ne omogoča strokovno optimalne izvedbe
storitve ali pa zahteva rešitve ki niso v skladu s pravili stroke mora izvajalec naročnika na to
dejstvo opozoriti in mu svetovati primernejšo izvedbo vendar mora nalogo izpolniti kot mu je
bilo naročeno če naročnik pri tem vztraja
POOBLAŠČENE OSEBE
36
12 člen
(1) S strani naročnika je skrbnik tega okvirnega
sporazuma
(2) S strani izvajalca je skrbnik okvirnega
sporazuma ki je tudi odgovoren za izvedbo
storitev po tem okvirnem sporazumu
POGODBENA CENA
13 člen
(1) Vrednost posamezne storitve je razvidna iz predračuna ki je sestavni del tega sporazuma
V navedeni pogodbeni vrednosti so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del predvidenih
v popisu del vključno z vrednostjo vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih
del stroški za izdelavo zahtevane dokumentacije obratovalnimi stroški stroški za označitev
del v skladu z veljavnimi predpisi varnosti pri delu in vsi drugi stroški davki in morebitni popusti
tako da naročnika ne bremenijo kakršnikoli drugi stroški povezani s predmetom javnega
naročila V pogodbeno vrednost so tako vključeni vsi stroški dobave priprave in uporabe
potrebnega materiala z vsemi prenosi in transporti stroški deponije odvoza in morebitni drugi
stroški ki bi nastali v zvezi z deli ki so predmet sporazuma
Cene na enoto kot so razvidne iz predračuna so fiksne za prvo leto trajanja okvirnega
sporazuma nato pa se valorizirajo skladno s Pravilnikom o načinu valorizacije denarnih
obveznosti ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list
RS št 104) V primeru da indeks cen življenjskih potrebščin kumulativno preseže 4 (štiri
odstotke) vrednosti šteto od preteka enega leta od dneva sklenitve okvirnega sporazuma se
cene iz ponudbenega predračuna lahko uskladijo za največ 80 (osemdeset odstotkov)
povišanja indeksa cen življenjskih potrebščin
(2) Stranki sporazuma sta soglasni da so vsi stroški izvajalca vključeni v ceno Cena iz prvega
odstavka tega člena vsebuje vse dajatve stroške in davke razen DDV
JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI IZVAJALCA
14 člen
(1) Izvajalec mora najkasneje v 5-ih dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani
naročnika kot pogoj za veljavnost pogodbe naročniku izročiti bianco menico za dobro izvedbo
obveznosti iz okvirnega sporazuma v višini 10 od okvirne vrednosti sporazuma iz
predračuna (z DDV) v vrednosti EUR z menično izjavo s pooblastilom za
izpolnitev z veljavnostjo 30 dni po datumu poteka roka za izvedbo obveznosti po tej pogodbi
Naročnik po predhodnem obvestilu lahko unovči menico pod naslednjimi pogoji
bull če izvajalec del ne bo opravljal v skladu z zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo
javnega naročila
bull če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi kršitev ali zamude na strani izvajalca
bull če se na zahtevo naročnika v primernem roku ki ga določi naročnik pomanjkljivosti
ne odpravijo
37
bull če bo izvajalec kršil določbe veljavne zakonodaje v zvezi z varovanjem poslovnih
skrivnosti in zaupnosti podatkov
(2) Predložitev zavarovanja dobre izvedbe posla je pogoj za veljavnost te pogodbe
VIŠJA SILA
15 člen
(1) Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki ki nastopijo
neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob
sklepanju okvirnega sporazuma ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti
(2) Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v treh delovnih dneh po
nastanku le-te
(3) Nobena od strank sporazuma ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih
obveznosti iz razlogov ki so izven njenega nadzora
POSLOVNA SKRIVNOST
16 člen
(1) Stranki sporazuma soglašata da vsi podatki do katerih bi prišli z izvedbo tega okvirnega
sporazuma predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta da bosta vse podatke skrbno
varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvedbo tega okvirnega sporazuma
(2) Izvajalec se zavezuje da brez izrecne pisne naročnikove privolitve ne bo objavljal ali se
okoriščal z naročnikovimi poslovnimi skrivnostmi ali zaupnimi informacijami do katerih je imel
kot izvajalec dostop v času veljavnosti tega sporazuma ali po tem če so ta gradiva označena
z oznako interno oziroma zaupno
(3) Stranki sporazuma se zavezujeta da bosta na zahtevo nasprotne stranke vrnili vse
dokumente in njihove kopije pridobljene v okviru medsebojnega sodelovanja ki vsebujejo
podatke ki predstavljajo poslovno skrivnost
(4) Naročnik lahko od izvajalca zahteva polno odškodnino za vso škodo ki jo utrpi in ki izvira
iz objave ali okoriščanja z naročnikovimi poslovnimi skrivnostmi ali zaupnimi informacijami
POGODBENA KAZEN
17 člen
(1) V primeru da izvajalec zamuja z izvedbo storitev iz razlogov ki niso na strani naročnika
ter ne gre za opravičeno zamudo je dolžan plačati pogodbeno kazen v višini od
vrednosti sporazuma za vsak dan zamude vendar največ vrednosti sporazuma
(2) Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu pogodbene cene Stranki sporazuma soglašata
da naročnik ni dolžan sporočiti izvajalcu da si pridržuje pravico do pogodbene kazni če je
izvajalec zamujal z izvedbo storitev
(3) V primeru da zamuda ali napake pri izvedbi onemogočajo namen posla lahko naročnik
odstopi od okvirnega sporazuma in zahteva odškodnino
38
ODSTOP OD SPORAZUMA
18 člen
(1) Katerakoli od strank sporazuma lahko zaradi kršitev obveznosti s strani nasprotne stranke
če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu odstopi od okvirnega sporazuma brez
odpovednega roka V primeru odstopa sta stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz
tega sporazuma in nastalo škodo
(2) V vsakem primeru lahko vsaka od strank odstopi od okvirnega sporazuma s tem da glede
na razlog odstopa izbere za nasprotno stran primeren čas ter poravna vse stroške ki jih s tem
povzroči Vsaka stranka lahko prekine okvirni sporazum brez da bi navajala razloge s
trimesečnim odpovednim rokom
19 člen
Okvirni sporazum preneha veljati če je naročnik seznanjen da je pristojni državni organ ali
sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne okoljske ali socialne zakonodaje
s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
20 člen
Pogodbeni stranki se zavezujeta da
- ne bosta kršili dolžnostnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem
ali zasebnem sektorju ki ga določajo s strani države sprejeti zakonski in
podzakonski predpisi ter zapisani kodeksi ravnanja v poklicnih ali poslovnih
združenjih
- ne bosta dali oziroma obljubili kakršnegakoli darila ali plačila v denarju ali v kakem
drugem dragocenem predmetu posredno ali neposredno kateremu funkcionarju
uslužbencu ali drugemu zaposlenemu pri naročniku ali drugem državnem organu
(službi oddelku agenciji) oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične
stranke z namenom podkupovanja da bi tako napeljeval takega funkcionarja
uslužbenca ali drugega zaposlenega stranko ali kandidata k zlorabi svojega
položaja ali k vplivanju na zakon ali odločitev naročnika ali drugega pristojnega
organa tako da bi s tem pridobila obdržala ali usmerila posle k naročnikovemu
sopogodbeniku ali njegovemu izpolnitvenemu pomočniku zastopniku distributerju
ali drugi povezani pravni ali fizični osebi
- ne bosta omejevali oziroma vplivali na poslovanje izvajalca ali naročnika pri
poslovanju po predpisih o javnem naročanju
- ne bosta sklenili pogodbe pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene
stranke predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja
obljubi ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali sklenitev
posla pod ugodnejšimi pogoji ali za drugo ravnanje ali opustitev s katerim je organu
ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev
nedovoljene koristi predstavniku organa posredniku organa ali organizacije iz
javnega sektorja drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku zastopniku
posredniku
39
V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule je že veljavno sklenjena pogodba nična
Pogodba ki je veljavno sklenjena pod odložilnim ali razveznim pogojem ki v primeru
ugotovitve kršitve ali poskusa kršitve protikorupcijske klavzule še ni nastopil se šteje da ni
bila sklenjena
Na ničnost pogodbe se lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba in se ugotavlja pred stvarno
in krajevno pristojnim sodiščem v Republiki Sloveniji
REŠEVANJE SPOROV
21 člen
(1) Morebitne spore ki bi nastali v zvezi z izvajanjem tega sporazuma bosta pogodbeni stranki
skušali rešiti sporazumno
(2) Če spornega vprašanja ne bi mogli rešiti sporazumno lahko vsaka pogodbena stranka
sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v
KONČNE DOLOČBE
22 člen
(1) Okvirni sporazum je sklenjen z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank in velja
za čas veljavnosti kot je opredeljeno v okvirnem sporazumu
(2) Okvirni sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom ki ga sprejmeta in
podpišeta obe pogodbeni stranki Če katerakoli od določb sporazuma je ali postane
neveljavna to ne vpliva na ostale določbe sporazuma Neveljavna določba se nadomesti z
veljavno ki mora čimbolj ustrezati namenu ki ga je želela doseči neveljavna določba
(3) Okvirni sporazum je sklenjen z odložnim pogojem
- Izvajalec mora za izpolnitev pogoja predložiti v roku 5 (petih) dni po prejemu
sklenjene pogodbe garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (menico)
- Če izvajalec ne bo izpolnil zahtevanih obveznosti iz prvega odstavka tega člena te
pogodbe se šteje da pogodba ni bila sklenjena naročnik pa bo unovčil Garancijo za
resnost ponudbe (menico)
Ob izpolnitvi pogojev iz prve in druge točke pa pogodba učinkuje od dneva sklenitve pogodbe
Kot datum sklenitve pogodbe se šteje datum zadnjega podpisa pogodbenih strank
23 člen
Za urejanje razmerij ki niso izrecno določena s tem okvirnim sporazumom se uporabljajo
določila zakona ki ureja obligacijska razmerja in drugih veljavnih predpisov ki urejajo z
okvirnim sporazumom opredeljena medsebojna razmerja
24 člen
Okvirni sporazum je sestavljen v štirih (4) enakovrednih izvodih od katerih prejme vsaka
pogodbena stranka po dva (2) izvoda
Datum Datum
40
Naročnik Izvajalec
Občina Šentilj
mag Štefan Žvab župan
41
OBR-9
STANDARDNI OBRAZEC ZA ENOTNI EVROPSKI DOKUMENT V ZVEZI Z ODDAJO
JAVNEGA NAROČILA
Obrazec dobite na spletni strani naročnika wwwsentiljsi in ga izpolnite na Portalu javnih
naročil na povezavi httpwwwenarocanjesi_ESPD
Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte ki v
kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik sodelujoči ponudniki v primeru skupne
ponudbe gospodarski subjekti na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci)
Priporočila za izpolnjevanje ESPD obrazca Obrazec ESPD ki je objavljen pri tem javnem
naročilu na spletni strani wwwsentiljsi si naložite in shranite na svoj računalnik (v takšni obliki
kot je objavljen - xml) Nato odprite Portal javnih naročil zavihek ESPD (povezava
httpwwwenarocanjesi_ESPD) kjer pri vprašanju raquoKdo stelaquo izberete možnost raquoSem
gospodarski subjektlaquo Pri naslednjem koraku pripnete shranjeno datoteko xml ESPD ki ste si
jo pred tem naložili in shranili v vaš računalnik Potem nadaljujete z izpolnjevanjem obrazca
Ponudnik ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo naloži svoj ESPD v razdelek raquoESPD ndash
ponudniklaquo ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek raquoESPD ndash ostali sodelujočilaquo
Ponudnik ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo naloži nepodpisan ESPD v xml obliki in bo
podpisan hkrati s podpisom ponudbe
Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek raquoESPD ndash ostali sodelujočilaquo priloži podpisane ESPD
v pdf obliki ali v elektronski obliki podpisan xml
42
OBR-10
MENIČNA IZJAVA1
S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV ZA RESNOST PONUDBE
Ponudnik helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Zakoniti zastopnik oz pooblaščenec ponudnika helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
nepreklicno izjavljam da pooblaščam naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212
Šentilj v Slov goricah da lahko podpisano bianco menico ki je bila izročena kot
zavarovanje za resnost ponudbe za javno naročilo raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh
in javnih površinah v občini Šentilj za zimsko sezono 20182019 in 20192020laquo
objavljeno na Portalu JN pod št objave z dne skladno
z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbe za predmetno javno
naročilo brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek v višini
300000 EUR
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati
ko dospe v gotovini To pooblastilo preneha veljati z dnem 1 12 2018 oziroma z dnem
predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih del predmetnega naročila
Menični znesek se nakaže na račun naročnika št SI56 0131 8010 0009 155 odprt pri
UJP Ponudnik izjavlja da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje Menica
naj se izpolni s klavzulo raquoBREZ PROTESTAlaquo
Ponudnik hkrati POOBLAŠČAM naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
slov goricah da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take
menice
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz
naslednjih mojih računov
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
V primeru odprtja dodatnega računa ki ni zgoraj naveden izrecno dovoljujem izplačilo menice
in pooblaščam banko pri kateri je takšen račun odprt da izvede plačilo
Kraj in datum Podpis odgovorne osebe
Priloga bianco menica
1 Original menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev za resnost ponudbe in bianco menico mora ponudnik posredovati naročniku
po redni pošti najkasneje do dne in ure (ne glede na način vročitve) ki je določena kot datum in ura za oddajo ponudb
43
OBR-11
MENIČNA IZJAVA
S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV ZA DOBRO IZVEDBO DEL
Izvajalec helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Zakoniti zastopnik oz pooblaščenec izvajalca helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
nepreklicno izjavljam da pooblaščam naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212
Šentilj v Slov goricah da lahko podpisano bianco menico ki je bila izročena kot zavarovanje
za dobro izvedbo del po okviren sporazumu šthelliphelliphelliphelliphellip z dnehelliphelliphellipza javno naročilo
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip objavljeno na Portalu JN pod št objave z
dne skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in
ponudbe za predmetno javno naročilo brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih
delih za znesek v višini helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip EUR
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati
ko dospe v gotovini To pooblastilo preneha veljati 30 dan po roku za izpolnitev ponudnikovih
pogodbenih obveznosti
Menični znesek se nakaže na račun naročnika št SI56 0131 8010 0009 155 odprt pri
UJP Izvajalec izjavlja da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje Menica
naj se izpolni s klavzulo raquoBREZ PROTESTAlaquo
Izvajalec hkrati POOBLAŠČAM naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
Slov goricah da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take
menice
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz
naslednjih mojih računov
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
V primeru odprtja dodatnega računa ki ni zgoraj naveden izrecno dovoljujem izplačilo menice
in pooblaščam banko pri kateri je takšen račun odprt da izvede plačilo
Kraj in datum
Podpis odgovorne osebe
30
OBR-6
SEZNAM KADRA PONUDNIKA
Pri izvedbi predmeta javnega naročila raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih
površinah v občini Šentilj za zimski sezoni 20182019 in 20192020laquo bo sodeloval
naslednji kader
Zap
št
Ime in priimek
delavca
Izobrazba strokovni
izpiti
Razmerje do
ponudnika
(zaposlen
pogodbenihellip)
Delo v okviru
predmeta javnega
naročila
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Po potrebi se obrazec kopira
Kraj in datum Žig in podpis ponudnika
31
OBR-7
POTRDILO O OGLEDU LOKACIJE
Pooblaščena oseba ponudnika ______________________________________________
(naziv ponudnika) ______________________________ (ime in priimek) se je udeležila
organiziranega obveznega ogleda cest za potrebe izdelave ponudbe za javno naročilo
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski sezoni
20182019 in 20192020laquo z oznako _____________________ dne _____________ ob
_____uri
Izpolni naročnik po opravljenem ogledu
Podpis predstavnika
naročnika
Žig naročnika Kraj in datum
Izpolni ponudnik in obvezno priloži k ponudbeni dokumentaciji
Podpis ponudnika Žig ponudnika Kraj in datum
32
OBR-8
OBČINA ŠENTILJ Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v Slov goricah matična številka
5884209000 davčna številka SI 38253283 ki jo zastopa župan mag Štefan Žvab (v
nadaljevanju naročnik)
in
(naziv in naslov izvajalca)
matična številka davčna številka ki ga
zastopa (v nadaljevanju izvajalec)
se dogovorita in skleneta naslednji
OKVIRNI SPORAZUM
za izvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za
zimski sezoni 20182019 in 20192020
UVODNE DOLOČBE
1 člen
Naročnik in izvajalec ugotavljata da
minus je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila
za objavljen na Portalu javnih
naročil pod št objave z dne v skladu
s členom Zakona o javnem (Uradni list RS št 912015 v nadaljevanju ZJN-
3) z namenom sklenitve okvirnega sporazuma v skladu s točko b) sedmega odstavka
48 člena ZJN-3
minus je naročnik na podlagi javnega naročila iz prve alineje in prejetih ponudb z Odločitvijo
o oddaji javnega naročila številka z dne izbral
enega ponudnika
minus da je izvajalec strokovno in tehnično sposoben izvesti naročilo po tem sporazumu
2 člen
S tem sporazumom se naročnik in izvajalec dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvajanja
javnega naročila iz prejšnjega člena
PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA
3 člen
(1) Predmet javnega naročila je kot je
razvidno iz seznama javnih poti in javnih površin ki so sestavni del tega sporazuma Stranki
tega okvirnega sporazuma ugotavljata da naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej
določiti potreb po storitvah ki so predmet tega okvirnega sporazuma in bo storitve časovno in
količinsko naročal glede na dejanske potrebe po cenah ki bodo podane v ponudbi
33
(2) Izvajalec se zavezuje za naročnika opravil storitve ki so predmet naročila naročnik pa mu
bo za to plačal dogovorjeno ceno
(3) Naročnikove zahteve ter specifikacije se lahko v soglasju z izvajalcem med samim
trajanjem okvirnega sporazuma tudi spremenijo dopolnijo ali razširijo pri čemer pa izvajalec
v nobenem primeru ni upravičen do povračila kakršnih koli stroškov ki bi jih spremenjene
zahteve morebiti povzročile
(4) Ponudba in dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila katere del so tudi tehnične
specifikacije naročila sta sestavni del tega sporazuma
4 člen
Ta sporazum se sklepa za obdobje od predvidoma 1112018 oziroma od podpisa okvirnega
sporazuma do 3042020
PLAČILNI POGOJI
5 člen
(1) Opravljena dela po tem sporazumu bo izvajalec obračunal po dejansko izvršenih količinah
dokumentiranih v dnevniku evidenci tahografskih zapisov oziroma GPS podatkih potrjenih s
strani pooblaščenega predstavnika naročnika
(2) Storitev je uspešno opravljena ko naročnik potrdi pisno poročilo o opravljenih storitvah ki
ga pripravi izvajalec po vsakem opravljenem naročilu Obračunavanje del bo izvajalec opravil
z izstavitvijo mesečnega računa po opravljenem delu Pri izstavitvi mesečnega računa se mora
izvajalec sklicevati na številko pogodbe
Izvajalec izstavi s strani pooblaščenega predstavnika naročnika predhodno potrjen račun za
dela opravljena v preteklem mesecu Na računu mora biti prikazan tudi skupni znesek
opravljenih del Naročnik bo v roku 15 dni račun potrdil ali mu ugovarjal Za grajanji del mora
izvajalec izstaviti dobropis
6 člen
(1) Naročnik bo izvajalcu izstavljen račun ki ga bo predhodno potrdil naročnikov skrbnik te
pogodbe plačal v roku 30 dni od uradnega datuma prejema računa na transakcijski račun
izvajalca številka SI56 odprt
pri
Na podlagi 32 Člena ZIPRS 1819 (Uradni list RS št 712017 132018 - ZJF-H) je plačilni rok
lahko krajši od 30 dni v kolikor dobavitelj s tem zagotovi nižjo pogodbeno vrednost
(2) Če je zadnji dan za plačilo dela prost dan se šteje da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji
delovni dan
V primeru nastopa s podizvajalcem ki zahteva neposredno plačilo se bo dodal še naslednji
odstavek
(3) Izvajalec pooblašča naročnika da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani
izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu Podizvajalec soglaša da naročnik namesto
34
izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca na transakcijski račun podizvajalca
številka SI56 odprt
pri
Izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca ki ga je predhodno
potrdil
Neposredna plačila podizvajalcem bodo izvršena v roku iz prvega odstavka tega člena
7 člen
Če naročnik zamudi s plačilom je izvajalec upravičen zahtevati zakonite zamudne obresti od
dneva zapadlosti računa v plačilo do dneva plačila
ČAS IZVAJANJA STORITEV
8 člen
(1) Zimska služba se bo predvidoma izvajala od novembra tekočega leta do marca prihodnje
leto Predvideno obdobje izvajanja zimske službe pa se bo tekom izvajanja okvirnega
sporazuma prilagajalo dejanskim vremenskim pogojem kar pomeni da predvideni pričetek in
konec izvajanja zimske službe nista fiksna
(2) Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s tem sporazumom prevzetih del takoj po
podpisu sporazuma
(3) Izvajalec se obvezuje da bo dela opravljal po dinamiki in navodilih naročnika oziroma
skladno z možnostjo zagotavljanja proračunskih sredstev Obseg in dinamika izvajanja del se
po odločitvi naročnika prilagaja razpoložljivim finančnim sredstvom in vremenskim razmeram
Zaradi spremenjenih vremenskih razmer lahko pogodbeni stranki v soglasju s pooblaščenim
predstavnikom naročnika določita trajanje zimske službe drugače
Začetek izvajanja vsakokratnega pluženja in posipavanja cest se uskladi s pooblaščenim
predstavnikom naročnika oz drugimi predstavniki imenovanimi s strani naročnika
OBVEZE NAROČNIKA IN IZVAJALCA
9 člen
Naročnik se obvezuje da bo
minus dal izvajalcu na razpolago vse potrebne informacije podatke in dokumente s katerimi
razpolaga in so vezani na izvedbo storitev po tem okvirnem sporazumu
minus sodeloval s pooblaščenim predstavnikom izvajalca
minus obveščal izvajalca ter koordiniral delo
minus plačeval naročene storitve v dogovorjenih rokih
10 člen
Izvajalec izjavlja da se je seznanil s predmetom tega okvirnega sporazuma pred oddajo
ponudbe in pred podpisom tega okvirnega sporazuma in se obvezuje da bo
35
minus izvajal storitve v skladu z vsemi veljavnimi predpisi Republike Slovenije in Evropske
unije ki urejajo predmet tega sporazuma ter načeli stroke in v skladu z zahtevami
naročnika
minus izvajal storitve po tem sporazumu strokovno brezhibno in kvalitetno ter v skladu z
dobrimi poslovnimi običaji
minus zagotavljal najvišjo kakovost storitev ne glede na čas in kraj izvajanja
minus pravočasno opozoril naročnika na vse nejasnosti iz vsebine oziroma obsega
obveznosti iz sporazuma
minus svoje naloge opravil brezhibno kvalitetno in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka
upoštevajoč predpise s tega področja
minus izvajal storitve po tem okvirnem sporazumu po pravilih stroke v skladu z navodili
naročnika in v dogovorjenih rokih
minus izvajal tudi izven normalnega delovnega časa ne da bi za to zahteval posebna denarna
nadomestila V kolikor bodo vremenske razmere terjale vključitev dodatnega kadra ga
bo izvajalec vključil v izvajanje zimske službe
minus se zavezuje da je seznanjen s predvidenim obsegom del kjer se bodo storitve izvajale
in se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za
delo nepopolnega inali neustreznega popisa območij ter se zavezuje da bo tovrstne
pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške ne da bi zaradi tega trpel čas in
kakovost storitev zimske službe
minus začetek izvajanja vsakokratnega pluženja in posipavanja cest se uskladi s
pooblaščenim predstavnikom naročnika oz drugimi predstavniki imenovanimi s strani
naročnika
minus da bo vodil dnevnik in evidenco tahografskih zapisov s potnimi nalogi za vse delovne
stroje ki to omogočajo in za vsa dela ki so se izvajala v skladu s tem sporazumom
prevzetimi deli ali na zahtevo naročnika namestil prenosne GPS naprave za
spremljanje vozil zimske službe z določitvijo statusa pluženja ali posipanja
minus da bo zagotavljal ustrezne tehnične zmogljivosti glede na obseg del ter bo dela izvajal
z ustrezno opremo glede na specifiko posamezne ceste
minus da bo naročniku predložil izvedbeni program zimske službe
minus da bodo dela izvajali strokovno usposobljeni delavci in da bo zagotovil strokovno
vodstvo izvajanja del ter lastno kontrolo
minus da bo v primeru poškodbe javnih cest pri opravljanju del iz tega sporazuma ki so
nastala po krivdi izvajalca le-te odpravil na svoje stroške v najkrajšem možnem času
minus omogočal ustrezen nadzor naročniku
11 člen
Če naročnik naroči storitev za katero izvajalec meni da bi bili kršeni predpisi ali povzročena
nesorazmerna škoda naročniku ali tretjemu lahko izvedbo odkloni ne da bi kršil določila
sporazuma vendar mora razlog za odklonitev dokazati oziroma izkazati obstoj in predstaviti
dejstva ki utemeljujejo odklonitev Če naročilo ne omogoča strokovno optimalne izvedbe
storitve ali pa zahteva rešitve ki niso v skladu s pravili stroke mora izvajalec naročnika na to
dejstvo opozoriti in mu svetovati primernejšo izvedbo vendar mora nalogo izpolniti kot mu je
bilo naročeno če naročnik pri tem vztraja
POOBLAŠČENE OSEBE
36
12 člen
(1) S strani naročnika je skrbnik tega okvirnega
sporazuma
(2) S strani izvajalca je skrbnik okvirnega
sporazuma ki je tudi odgovoren za izvedbo
storitev po tem okvirnem sporazumu
POGODBENA CENA
13 člen
(1) Vrednost posamezne storitve je razvidna iz predračuna ki je sestavni del tega sporazuma
V navedeni pogodbeni vrednosti so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del predvidenih
v popisu del vključno z vrednostjo vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih
del stroški za izdelavo zahtevane dokumentacije obratovalnimi stroški stroški za označitev
del v skladu z veljavnimi predpisi varnosti pri delu in vsi drugi stroški davki in morebitni popusti
tako da naročnika ne bremenijo kakršnikoli drugi stroški povezani s predmetom javnega
naročila V pogodbeno vrednost so tako vključeni vsi stroški dobave priprave in uporabe
potrebnega materiala z vsemi prenosi in transporti stroški deponije odvoza in morebitni drugi
stroški ki bi nastali v zvezi z deli ki so predmet sporazuma
Cene na enoto kot so razvidne iz predračuna so fiksne za prvo leto trajanja okvirnega
sporazuma nato pa se valorizirajo skladno s Pravilnikom o načinu valorizacije denarnih
obveznosti ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list
RS št 104) V primeru da indeks cen življenjskih potrebščin kumulativno preseže 4 (štiri
odstotke) vrednosti šteto od preteka enega leta od dneva sklenitve okvirnega sporazuma se
cene iz ponudbenega predračuna lahko uskladijo za največ 80 (osemdeset odstotkov)
povišanja indeksa cen življenjskih potrebščin
(2) Stranki sporazuma sta soglasni da so vsi stroški izvajalca vključeni v ceno Cena iz prvega
odstavka tega člena vsebuje vse dajatve stroške in davke razen DDV
JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI IZVAJALCA
14 člen
(1) Izvajalec mora najkasneje v 5-ih dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani
naročnika kot pogoj za veljavnost pogodbe naročniku izročiti bianco menico za dobro izvedbo
obveznosti iz okvirnega sporazuma v višini 10 od okvirne vrednosti sporazuma iz
predračuna (z DDV) v vrednosti EUR z menično izjavo s pooblastilom za
izpolnitev z veljavnostjo 30 dni po datumu poteka roka za izvedbo obveznosti po tej pogodbi
Naročnik po predhodnem obvestilu lahko unovči menico pod naslednjimi pogoji
bull če izvajalec del ne bo opravljal v skladu z zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo
javnega naročila
bull če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi kršitev ali zamude na strani izvajalca
bull če se na zahtevo naročnika v primernem roku ki ga določi naročnik pomanjkljivosti
ne odpravijo
37
bull če bo izvajalec kršil določbe veljavne zakonodaje v zvezi z varovanjem poslovnih
skrivnosti in zaupnosti podatkov
(2) Predložitev zavarovanja dobre izvedbe posla je pogoj za veljavnost te pogodbe
VIŠJA SILA
15 člen
(1) Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki ki nastopijo
neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob
sklepanju okvirnega sporazuma ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti
(2) Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v treh delovnih dneh po
nastanku le-te
(3) Nobena od strank sporazuma ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih
obveznosti iz razlogov ki so izven njenega nadzora
POSLOVNA SKRIVNOST
16 člen
(1) Stranki sporazuma soglašata da vsi podatki do katerih bi prišli z izvedbo tega okvirnega
sporazuma predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta da bosta vse podatke skrbno
varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvedbo tega okvirnega sporazuma
(2) Izvajalec se zavezuje da brez izrecne pisne naročnikove privolitve ne bo objavljal ali se
okoriščal z naročnikovimi poslovnimi skrivnostmi ali zaupnimi informacijami do katerih je imel
kot izvajalec dostop v času veljavnosti tega sporazuma ali po tem če so ta gradiva označena
z oznako interno oziroma zaupno
(3) Stranki sporazuma se zavezujeta da bosta na zahtevo nasprotne stranke vrnili vse
dokumente in njihove kopije pridobljene v okviru medsebojnega sodelovanja ki vsebujejo
podatke ki predstavljajo poslovno skrivnost
(4) Naročnik lahko od izvajalca zahteva polno odškodnino za vso škodo ki jo utrpi in ki izvira
iz objave ali okoriščanja z naročnikovimi poslovnimi skrivnostmi ali zaupnimi informacijami
POGODBENA KAZEN
17 člen
(1) V primeru da izvajalec zamuja z izvedbo storitev iz razlogov ki niso na strani naročnika
ter ne gre za opravičeno zamudo je dolžan plačati pogodbeno kazen v višini od
vrednosti sporazuma za vsak dan zamude vendar največ vrednosti sporazuma
(2) Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu pogodbene cene Stranki sporazuma soglašata
da naročnik ni dolžan sporočiti izvajalcu da si pridržuje pravico do pogodbene kazni če je
izvajalec zamujal z izvedbo storitev
(3) V primeru da zamuda ali napake pri izvedbi onemogočajo namen posla lahko naročnik
odstopi od okvirnega sporazuma in zahteva odškodnino
38
ODSTOP OD SPORAZUMA
18 člen
(1) Katerakoli od strank sporazuma lahko zaradi kršitev obveznosti s strani nasprotne stranke
če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu odstopi od okvirnega sporazuma brez
odpovednega roka V primeru odstopa sta stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz
tega sporazuma in nastalo škodo
(2) V vsakem primeru lahko vsaka od strank odstopi od okvirnega sporazuma s tem da glede
na razlog odstopa izbere za nasprotno stran primeren čas ter poravna vse stroške ki jih s tem
povzroči Vsaka stranka lahko prekine okvirni sporazum brez da bi navajala razloge s
trimesečnim odpovednim rokom
19 člen
Okvirni sporazum preneha veljati če je naročnik seznanjen da je pristojni državni organ ali
sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne okoljske ali socialne zakonodaje
s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
20 člen
Pogodbeni stranki se zavezujeta da
- ne bosta kršili dolžnostnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem
ali zasebnem sektorju ki ga določajo s strani države sprejeti zakonski in
podzakonski predpisi ter zapisani kodeksi ravnanja v poklicnih ali poslovnih
združenjih
- ne bosta dali oziroma obljubili kakršnegakoli darila ali plačila v denarju ali v kakem
drugem dragocenem predmetu posredno ali neposredno kateremu funkcionarju
uslužbencu ali drugemu zaposlenemu pri naročniku ali drugem državnem organu
(službi oddelku agenciji) oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične
stranke z namenom podkupovanja da bi tako napeljeval takega funkcionarja
uslužbenca ali drugega zaposlenega stranko ali kandidata k zlorabi svojega
položaja ali k vplivanju na zakon ali odločitev naročnika ali drugega pristojnega
organa tako da bi s tem pridobila obdržala ali usmerila posle k naročnikovemu
sopogodbeniku ali njegovemu izpolnitvenemu pomočniku zastopniku distributerju
ali drugi povezani pravni ali fizični osebi
- ne bosta omejevali oziroma vplivali na poslovanje izvajalca ali naročnika pri
poslovanju po predpisih o javnem naročanju
- ne bosta sklenili pogodbe pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene
stranke predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja
obljubi ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali sklenitev
posla pod ugodnejšimi pogoji ali za drugo ravnanje ali opustitev s katerim je organu
ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev
nedovoljene koristi predstavniku organa posredniku organa ali organizacije iz
javnega sektorja drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku zastopniku
posredniku
39
V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule je že veljavno sklenjena pogodba nična
Pogodba ki je veljavno sklenjena pod odložilnim ali razveznim pogojem ki v primeru
ugotovitve kršitve ali poskusa kršitve protikorupcijske klavzule še ni nastopil se šteje da ni
bila sklenjena
Na ničnost pogodbe se lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba in se ugotavlja pred stvarno
in krajevno pristojnim sodiščem v Republiki Sloveniji
REŠEVANJE SPOROV
21 člen
(1) Morebitne spore ki bi nastali v zvezi z izvajanjem tega sporazuma bosta pogodbeni stranki
skušali rešiti sporazumno
(2) Če spornega vprašanja ne bi mogli rešiti sporazumno lahko vsaka pogodbena stranka
sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v
KONČNE DOLOČBE
22 člen
(1) Okvirni sporazum je sklenjen z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank in velja
za čas veljavnosti kot je opredeljeno v okvirnem sporazumu
(2) Okvirni sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom ki ga sprejmeta in
podpišeta obe pogodbeni stranki Če katerakoli od določb sporazuma je ali postane
neveljavna to ne vpliva na ostale določbe sporazuma Neveljavna določba se nadomesti z
veljavno ki mora čimbolj ustrezati namenu ki ga je želela doseči neveljavna določba
(3) Okvirni sporazum je sklenjen z odložnim pogojem
- Izvajalec mora za izpolnitev pogoja predložiti v roku 5 (petih) dni po prejemu
sklenjene pogodbe garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (menico)
- Če izvajalec ne bo izpolnil zahtevanih obveznosti iz prvega odstavka tega člena te
pogodbe se šteje da pogodba ni bila sklenjena naročnik pa bo unovčil Garancijo za
resnost ponudbe (menico)
Ob izpolnitvi pogojev iz prve in druge točke pa pogodba učinkuje od dneva sklenitve pogodbe
Kot datum sklenitve pogodbe se šteje datum zadnjega podpisa pogodbenih strank
23 člen
Za urejanje razmerij ki niso izrecno določena s tem okvirnim sporazumom se uporabljajo
določila zakona ki ureja obligacijska razmerja in drugih veljavnih predpisov ki urejajo z
okvirnim sporazumom opredeljena medsebojna razmerja
24 člen
Okvirni sporazum je sestavljen v štirih (4) enakovrednih izvodih od katerih prejme vsaka
pogodbena stranka po dva (2) izvoda
Datum Datum
40
Naročnik Izvajalec
Občina Šentilj
mag Štefan Žvab župan
41
OBR-9
STANDARDNI OBRAZEC ZA ENOTNI EVROPSKI DOKUMENT V ZVEZI Z ODDAJO
JAVNEGA NAROČILA
Obrazec dobite na spletni strani naročnika wwwsentiljsi in ga izpolnite na Portalu javnih
naročil na povezavi httpwwwenarocanjesi_ESPD
Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte ki v
kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik sodelujoči ponudniki v primeru skupne
ponudbe gospodarski subjekti na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci)
Priporočila za izpolnjevanje ESPD obrazca Obrazec ESPD ki je objavljen pri tem javnem
naročilu na spletni strani wwwsentiljsi si naložite in shranite na svoj računalnik (v takšni obliki
kot je objavljen - xml) Nato odprite Portal javnih naročil zavihek ESPD (povezava
httpwwwenarocanjesi_ESPD) kjer pri vprašanju raquoKdo stelaquo izberete možnost raquoSem
gospodarski subjektlaquo Pri naslednjem koraku pripnete shranjeno datoteko xml ESPD ki ste si
jo pred tem naložili in shranili v vaš računalnik Potem nadaljujete z izpolnjevanjem obrazca
Ponudnik ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo naloži svoj ESPD v razdelek raquoESPD ndash
ponudniklaquo ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek raquoESPD ndash ostali sodelujočilaquo
Ponudnik ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo naloži nepodpisan ESPD v xml obliki in bo
podpisan hkrati s podpisom ponudbe
Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek raquoESPD ndash ostali sodelujočilaquo priloži podpisane ESPD
v pdf obliki ali v elektronski obliki podpisan xml
42
OBR-10
MENIČNA IZJAVA1
S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV ZA RESNOST PONUDBE
Ponudnik helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Zakoniti zastopnik oz pooblaščenec ponudnika helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
nepreklicno izjavljam da pooblaščam naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212
Šentilj v Slov goricah da lahko podpisano bianco menico ki je bila izročena kot
zavarovanje za resnost ponudbe za javno naročilo raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh
in javnih površinah v občini Šentilj za zimsko sezono 20182019 in 20192020laquo
objavljeno na Portalu JN pod št objave z dne skladno
z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbe za predmetno javno
naročilo brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek v višini
300000 EUR
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati
ko dospe v gotovini To pooblastilo preneha veljati z dnem 1 12 2018 oziroma z dnem
predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih del predmetnega naročila
Menični znesek se nakaže na račun naročnika št SI56 0131 8010 0009 155 odprt pri
UJP Ponudnik izjavlja da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje Menica
naj se izpolni s klavzulo raquoBREZ PROTESTAlaquo
Ponudnik hkrati POOBLAŠČAM naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
slov goricah da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take
menice
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz
naslednjih mojih računov
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
V primeru odprtja dodatnega računa ki ni zgoraj naveden izrecno dovoljujem izplačilo menice
in pooblaščam banko pri kateri je takšen račun odprt da izvede plačilo
Kraj in datum Podpis odgovorne osebe
Priloga bianco menica
1 Original menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev za resnost ponudbe in bianco menico mora ponudnik posredovati naročniku
po redni pošti najkasneje do dne in ure (ne glede na način vročitve) ki je določena kot datum in ura za oddajo ponudb
43
OBR-11
MENIČNA IZJAVA
S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV ZA DOBRO IZVEDBO DEL
Izvajalec helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Zakoniti zastopnik oz pooblaščenec izvajalca helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
nepreklicno izjavljam da pooblaščam naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212
Šentilj v Slov goricah da lahko podpisano bianco menico ki je bila izročena kot zavarovanje
za dobro izvedbo del po okviren sporazumu šthelliphelliphelliphelliphellip z dnehelliphelliphellipza javno naročilo
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip objavljeno na Portalu JN pod št objave z
dne skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in
ponudbe za predmetno javno naročilo brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih
delih za znesek v višini helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip EUR
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati
ko dospe v gotovini To pooblastilo preneha veljati 30 dan po roku za izpolnitev ponudnikovih
pogodbenih obveznosti
Menični znesek se nakaže na račun naročnika št SI56 0131 8010 0009 155 odprt pri
UJP Izvajalec izjavlja da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje Menica
naj se izpolni s klavzulo raquoBREZ PROTESTAlaquo
Izvajalec hkrati POOBLAŠČAM naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
Slov goricah da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take
menice
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz
naslednjih mojih računov
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
V primeru odprtja dodatnega računa ki ni zgoraj naveden izrecno dovoljujem izplačilo menice
in pooblaščam banko pri kateri je takšen račun odprt da izvede plačilo
Kraj in datum
Podpis odgovorne osebe
31
OBR-7
POTRDILO O OGLEDU LOKACIJE
Pooblaščena oseba ponudnika ______________________________________________
(naziv ponudnika) ______________________________ (ime in priimek) se je udeležila
organiziranega obveznega ogleda cest za potrebe izdelave ponudbe za javno naročilo
raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za zimski sezoni
20182019 in 20192020laquo z oznako _____________________ dne _____________ ob
_____uri
Izpolni naročnik po opravljenem ogledu
Podpis predstavnika
naročnika
Žig naročnika Kraj in datum
Izpolni ponudnik in obvezno priloži k ponudbeni dokumentaciji
Podpis ponudnika Žig ponudnika Kraj in datum
32
OBR-8
OBČINA ŠENTILJ Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v Slov goricah matična številka
5884209000 davčna številka SI 38253283 ki jo zastopa župan mag Štefan Žvab (v
nadaljevanju naročnik)
in
(naziv in naslov izvajalca)
matična številka davčna številka ki ga
zastopa (v nadaljevanju izvajalec)
se dogovorita in skleneta naslednji
OKVIRNI SPORAZUM
za izvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za
zimski sezoni 20182019 in 20192020
UVODNE DOLOČBE
1 člen
Naročnik in izvajalec ugotavljata da
minus je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila
za objavljen na Portalu javnih
naročil pod št objave z dne v skladu
s členom Zakona o javnem (Uradni list RS št 912015 v nadaljevanju ZJN-
3) z namenom sklenitve okvirnega sporazuma v skladu s točko b) sedmega odstavka
48 člena ZJN-3
minus je naročnik na podlagi javnega naročila iz prve alineje in prejetih ponudb z Odločitvijo
o oddaji javnega naročila številka z dne izbral
enega ponudnika
minus da je izvajalec strokovno in tehnično sposoben izvesti naročilo po tem sporazumu
2 člen
S tem sporazumom se naročnik in izvajalec dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvajanja
javnega naročila iz prejšnjega člena
PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA
3 člen
(1) Predmet javnega naročila je kot je
razvidno iz seznama javnih poti in javnih površin ki so sestavni del tega sporazuma Stranki
tega okvirnega sporazuma ugotavljata da naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej
določiti potreb po storitvah ki so predmet tega okvirnega sporazuma in bo storitve časovno in
količinsko naročal glede na dejanske potrebe po cenah ki bodo podane v ponudbi
33
(2) Izvajalec se zavezuje za naročnika opravil storitve ki so predmet naročila naročnik pa mu
bo za to plačal dogovorjeno ceno
(3) Naročnikove zahteve ter specifikacije se lahko v soglasju z izvajalcem med samim
trajanjem okvirnega sporazuma tudi spremenijo dopolnijo ali razširijo pri čemer pa izvajalec
v nobenem primeru ni upravičen do povračila kakršnih koli stroškov ki bi jih spremenjene
zahteve morebiti povzročile
(4) Ponudba in dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila katere del so tudi tehnične
specifikacije naročila sta sestavni del tega sporazuma
4 člen
Ta sporazum se sklepa za obdobje od predvidoma 1112018 oziroma od podpisa okvirnega
sporazuma do 3042020
PLAČILNI POGOJI
5 člen
(1) Opravljena dela po tem sporazumu bo izvajalec obračunal po dejansko izvršenih količinah
dokumentiranih v dnevniku evidenci tahografskih zapisov oziroma GPS podatkih potrjenih s
strani pooblaščenega predstavnika naročnika
(2) Storitev je uspešno opravljena ko naročnik potrdi pisno poročilo o opravljenih storitvah ki
ga pripravi izvajalec po vsakem opravljenem naročilu Obračunavanje del bo izvajalec opravil
z izstavitvijo mesečnega računa po opravljenem delu Pri izstavitvi mesečnega računa se mora
izvajalec sklicevati na številko pogodbe
Izvajalec izstavi s strani pooblaščenega predstavnika naročnika predhodno potrjen račun za
dela opravljena v preteklem mesecu Na računu mora biti prikazan tudi skupni znesek
opravljenih del Naročnik bo v roku 15 dni račun potrdil ali mu ugovarjal Za grajanji del mora
izvajalec izstaviti dobropis
6 člen
(1) Naročnik bo izvajalcu izstavljen račun ki ga bo predhodno potrdil naročnikov skrbnik te
pogodbe plačal v roku 30 dni od uradnega datuma prejema računa na transakcijski račun
izvajalca številka SI56 odprt
pri
Na podlagi 32 Člena ZIPRS 1819 (Uradni list RS št 712017 132018 - ZJF-H) je plačilni rok
lahko krajši od 30 dni v kolikor dobavitelj s tem zagotovi nižjo pogodbeno vrednost
(2) Če je zadnji dan za plačilo dela prost dan se šteje da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji
delovni dan
V primeru nastopa s podizvajalcem ki zahteva neposredno plačilo se bo dodal še naslednji
odstavek
(3) Izvajalec pooblašča naročnika da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani
izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu Podizvajalec soglaša da naročnik namesto
34
izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca na transakcijski račun podizvajalca
številka SI56 odprt
pri
Izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca ki ga je predhodno
potrdil
Neposredna plačila podizvajalcem bodo izvršena v roku iz prvega odstavka tega člena
7 člen
Če naročnik zamudi s plačilom je izvajalec upravičen zahtevati zakonite zamudne obresti od
dneva zapadlosti računa v plačilo do dneva plačila
ČAS IZVAJANJA STORITEV
8 člen
(1) Zimska služba se bo predvidoma izvajala od novembra tekočega leta do marca prihodnje
leto Predvideno obdobje izvajanja zimske službe pa se bo tekom izvajanja okvirnega
sporazuma prilagajalo dejanskim vremenskim pogojem kar pomeni da predvideni pričetek in
konec izvajanja zimske službe nista fiksna
(2) Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s tem sporazumom prevzetih del takoj po
podpisu sporazuma
(3) Izvajalec se obvezuje da bo dela opravljal po dinamiki in navodilih naročnika oziroma
skladno z možnostjo zagotavljanja proračunskih sredstev Obseg in dinamika izvajanja del se
po odločitvi naročnika prilagaja razpoložljivim finančnim sredstvom in vremenskim razmeram
Zaradi spremenjenih vremenskih razmer lahko pogodbeni stranki v soglasju s pooblaščenim
predstavnikom naročnika določita trajanje zimske službe drugače
Začetek izvajanja vsakokratnega pluženja in posipavanja cest se uskladi s pooblaščenim
predstavnikom naročnika oz drugimi predstavniki imenovanimi s strani naročnika
OBVEZE NAROČNIKA IN IZVAJALCA
9 člen
Naročnik se obvezuje da bo
minus dal izvajalcu na razpolago vse potrebne informacije podatke in dokumente s katerimi
razpolaga in so vezani na izvedbo storitev po tem okvirnem sporazumu
minus sodeloval s pooblaščenim predstavnikom izvajalca
minus obveščal izvajalca ter koordiniral delo
minus plačeval naročene storitve v dogovorjenih rokih
10 člen
Izvajalec izjavlja da se je seznanil s predmetom tega okvirnega sporazuma pred oddajo
ponudbe in pred podpisom tega okvirnega sporazuma in se obvezuje da bo
35
minus izvajal storitve v skladu z vsemi veljavnimi predpisi Republike Slovenije in Evropske
unije ki urejajo predmet tega sporazuma ter načeli stroke in v skladu z zahtevami
naročnika
minus izvajal storitve po tem sporazumu strokovno brezhibno in kvalitetno ter v skladu z
dobrimi poslovnimi običaji
minus zagotavljal najvišjo kakovost storitev ne glede na čas in kraj izvajanja
minus pravočasno opozoril naročnika na vse nejasnosti iz vsebine oziroma obsega
obveznosti iz sporazuma
minus svoje naloge opravil brezhibno kvalitetno in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka
upoštevajoč predpise s tega področja
minus izvajal storitve po tem okvirnem sporazumu po pravilih stroke v skladu z navodili
naročnika in v dogovorjenih rokih
minus izvajal tudi izven normalnega delovnega časa ne da bi za to zahteval posebna denarna
nadomestila V kolikor bodo vremenske razmere terjale vključitev dodatnega kadra ga
bo izvajalec vključil v izvajanje zimske službe
minus se zavezuje da je seznanjen s predvidenim obsegom del kjer se bodo storitve izvajale
in se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za
delo nepopolnega inali neustreznega popisa območij ter se zavezuje da bo tovrstne
pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške ne da bi zaradi tega trpel čas in
kakovost storitev zimske službe
minus začetek izvajanja vsakokratnega pluženja in posipavanja cest se uskladi s
pooblaščenim predstavnikom naročnika oz drugimi predstavniki imenovanimi s strani
naročnika
minus da bo vodil dnevnik in evidenco tahografskih zapisov s potnimi nalogi za vse delovne
stroje ki to omogočajo in za vsa dela ki so se izvajala v skladu s tem sporazumom
prevzetimi deli ali na zahtevo naročnika namestil prenosne GPS naprave za
spremljanje vozil zimske službe z določitvijo statusa pluženja ali posipanja
minus da bo zagotavljal ustrezne tehnične zmogljivosti glede na obseg del ter bo dela izvajal
z ustrezno opremo glede na specifiko posamezne ceste
minus da bo naročniku predložil izvedbeni program zimske službe
minus da bodo dela izvajali strokovno usposobljeni delavci in da bo zagotovil strokovno
vodstvo izvajanja del ter lastno kontrolo
minus da bo v primeru poškodbe javnih cest pri opravljanju del iz tega sporazuma ki so
nastala po krivdi izvajalca le-te odpravil na svoje stroške v najkrajšem možnem času
minus omogočal ustrezen nadzor naročniku
11 člen
Če naročnik naroči storitev za katero izvajalec meni da bi bili kršeni predpisi ali povzročena
nesorazmerna škoda naročniku ali tretjemu lahko izvedbo odkloni ne da bi kršil določila
sporazuma vendar mora razlog za odklonitev dokazati oziroma izkazati obstoj in predstaviti
dejstva ki utemeljujejo odklonitev Če naročilo ne omogoča strokovno optimalne izvedbe
storitve ali pa zahteva rešitve ki niso v skladu s pravili stroke mora izvajalec naročnika na to
dejstvo opozoriti in mu svetovati primernejšo izvedbo vendar mora nalogo izpolniti kot mu je
bilo naročeno če naročnik pri tem vztraja
POOBLAŠČENE OSEBE
36
12 člen
(1) S strani naročnika je skrbnik tega okvirnega
sporazuma
(2) S strani izvajalca je skrbnik okvirnega
sporazuma ki je tudi odgovoren za izvedbo
storitev po tem okvirnem sporazumu
POGODBENA CENA
13 člen
(1) Vrednost posamezne storitve je razvidna iz predračuna ki je sestavni del tega sporazuma
V navedeni pogodbeni vrednosti so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del predvidenih
v popisu del vključno z vrednostjo vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih
del stroški za izdelavo zahtevane dokumentacije obratovalnimi stroški stroški za označitev
del v skladu z veljavnimi predpisi varnosti pri delu in vsi drugi stroški davki in morebitni popusti
tako da naročnika ne bremenijo kakršnikoli drugi stroški povezani s predmetom javnega
naročila V pogodbeno vrednost so tako vključeni vsi stroški dobave priprave in uporabe
potrebnega materiala z vsemi prenosi in transporti stroški deponije odvoza in morebitni drugi
stroški ki bi nastali v zvezi z deli ki so predmet sporazuma
Cene na enoto kot so razvidne iz predračuna so fiksne za prvo leto trajanja okvirnega
sporazuma nato pa se valorizirajo skladno s Pravilnikom o načinu valorizacije denarnih
obveznosti ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list
RS št 104) V primeru da indeks cen življenjskih potrebščin kumulativno preseže 4 (štiri
odstotke) vrednosti šteto od preteka enega leta od dneva sklenitve okvirnega sporazuma se
cene iz ponudbenega predračuna lahko uskladijo za največ 80 (osemdeset odstotkov)
povišanja indeksa cen življenjskih potrebščin
(2) Stranki sporazuma sta soglasni da so vsi stroški izvajalca vključeni v ceno Cena iz prvega
odstavka tega člena vsebuje vse dajatve stroške in davke razen DDV
JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI IZVAJALCA
14 člen
(1) Izvajalec mora najkasneje v 5-ih dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani
naročnika kot pogoj za veljavnost pogodbe naročniku izročiti bianco menico za dobro izvedbo
obveznosti iz okvirnega sporazuma v višini 10 od okvirne vrednosti sporazuma iz
predračuna (z DDV) v vrednosti EUR z menično izjavo s pooblastilom za
izpolnitev z veljavnostjo 30 dni po datumu poteka roka za izvedbo obveznosti po tej pogodbi
Naročnik po predhodnem obvestilu lahko unovči menico pod naslednjimi pogoji
bull če izvajalec del ne bo opravljal v skladu z zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo
javnega naročila
bull če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi kršitev ali zamude na strani izvajalca
bull če se na zahtevo naročnika v primernem roku ki ga določi naročnik pomanjkljivosti
ne odpravijo
37
bull če bo izvajalec kršil določbe veljavne zakonodaje v zvezi z varovanjem poslovnih
skrivnosti in zaupnosti podatkov
(2) Predložitev zavarovanja dobre izvedbe posla je pogoj za veljavnost te pogodbe
VIŠJA SILA
15 člen
(1) Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki ki nastopijo
neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob
sklepanju okvirnega sporazuma ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti
(2) Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v treh delovnih dneh po
nastanku le-te
(3) Nobena od strank sporazuma ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih
obveznosti iz razlogov ki so izven njenega nadzora
POSLOVNA SKRIVNOST
16 člen
(1) Stranki sporazuma soglašata da vsi podatki do katerih bi prišli z izvedbo tega okvirnega
sporazuma predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta da bosta vse podatke skrbno
varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvedbo tega okvirnega sporazuma
(2) Izvajalec se zavezuje da brez izrecne pisne naročnikove privolitve ne bo objavljal ali se
okoriščal z naročnikovimi poslovnimi skrivnostmi ali zaupnimi informacijami do katerih je imel
kot izvajalec dostop v času veljavnosti tega sporazuma ali po tem če so ta gradiva označena
z oznako interno oziroma zaupno
(3) Stranki sporazuma se zavezujeta da bosta na zahtevo nasprotne stranke vrnili vse
dokumente in njihove kopije pridobljene v okviru medsebojnega sodelovanja ki vsebujejo
podatke ki predstavljajo poslovno skrivnost
(4) Naročnik lahko od izvajalca zahteva polno odškodnino za vso škodo ki jo utrpi in ki izvira
iz objave ali okoriščanja z naročnikovimi poslovnimi skrivnostmi ali zaupnimi informacijami
POGODBENA KAZEN
17 člen
(1) V primeru da izvajalec zamuja z izvedbo storitev iz razlogov ki niso na strani naročnika
ter ne gre za opravičeno zamudo je dolžan plačati pogodbeno kazen v višini od
vrednosti sporazuma za vsak dan zamude vendar največ vrednosti sporazuma
(2) Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu pogodbene cene Stranki sporazuma soglašata
da naročnik ni dolžan sporočiti izvajalcu da si pridržuje pravico do pogodbene kazni če je
izvajalec zamujal z izvedbo storitev
(3) V primeru da zamuda ali napake pri izvedbi onemogočajo namen posla lahko naročnik
odstopi od okvirnega sporazuma in zahteva odškodnino
38
ODSTOP OD SPORAZUMA
18 člen
(1) Katerakoli od strank sporazuma lahko zaradi kršitev obveznosti s strani nasprotne stranke
če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu odstopi od okvirnega sporazuma brez
odpovednega roka V primeru odstopa sta stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz
tega sporazuma in nastalo škodo
(2) V vsakem primeru lahko vsaka od strank odstopi od okvirnega sporazuma s tem da glede
na razlog odstopa izbere za nasprotno stran primeren čas ter poravna vse stroške ki jih s tem
povzroči Vsaka stranka lahko prekine okvirni sporazum brez da bi navajala razloge s
trimesečnim odpovednim rokom
19 člen
Okvirni sporazum preneha veljati če je naročnik seznanjen da je pristojni državni organ ali
sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne okoljske ali socialne zakonodaje
s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
20 člen
Pogodbeni stranki se zavezujeta da
- ne bosta kršili dolžnostnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem
ali zasebnem sektorju ki ga določajo s strani države sprejeti zakonski in
podzakonski predpisi ter zapisani kodeksi ravnanja v poklicnih ali poslovnih
združenjih
- ne bosta dali oziroma obljubili kakršnegakoli darila ali plačila v denarju ali v kakem
drugem dragocenem predmetu posredno ali neposredno kateremu funkcionarju
uslužbencu ali drugemu zaposlenemu pri naročniku ali drugem državnem organu
(službi oddelku agenciji) oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične
stranke z namenom podkupovanja da bi tako napeljeval takega funkcionarja
uslužbenca ali drugega zaposlenega stranko ali kandidata k zlorabi svojega
položaja ali k vplivanju na zakon ali odločitev naročnika ali drugega pristojnega
organa tako da bi s tem pridobila obdržala ali usmerila posle k naročnikovemu
sopogodbeniku ali njegovemu izpolnitvenemu pomočniku zastopniku distributerju
ali drugi povezani pravni ali fizični osebi
- ne bosta omejevali oziroma vplivali na poslovanje izvajalca ali naročnika pri
poslovanju po predpisih o javnem naročanju
- ne bosta sklenili pogodbe pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene
stranke predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja
obljubi ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali sklenitev
posla pod ugodnejšimi pogoji ali za drugo ravnanje ali opustitev s katerim je organu
ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev
nedovoljene koristi predstavniku organa posredniku organa ali organizacije iz
javnega sektorja drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku zastopniku
posredniku
39
V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule je že veljavno sklenjena pogodba nična
Pogodba ki je veljavno sklenjena pod odložilnim ali razveznim pogojem ki v primeru
ugotovitve kršitve ali poskusa kršitve protikorupcijske klavzule še ni nastopil se šteje da ni
bila sklenjena
Na ničnost pogodbe se lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba in se ugotavlja pred stvarno
in krajevno pristojnim sodiščem v Republiki Sloveniji
REŠEVANJE SPOROV
21 člen
(1) Morebitne spore ki bi nastali v zvezi z izvajanjem tega sporazuma bosta pogodbeni stranki
skušali rešiti sporazumno
(2) Če spornega vprašanja ne bi mogli rešiti sporazumno lahko vsaka pogodbena stranka
sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v
KONČNE DOLOČBE
22 člen
(1) Okvirni sporazum je sklenjen z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank in velja
za čas veljavnosti kot je opredeljeno v okvirnem sporazumu
(2) Okvirni sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom ki ga sprejmeta in
podpišeta obe pogodbeni stranki Če katerakoli od določb sporazuma je ali postane
neveljavna to ne vpliva na ostale določbe sporazuma Neveljavna določba se nadomesti z
veljavno ki mora čimbolj ustrezati namenu ki ga je želela doseči neveljavna določba
(3) Okvirni sporazum je sklenjen z odložnim pogojem
- Izvajalec mora za izpolnitev pogoja predložiti v roku 5 (petih) dni po prejemu
sklenjene pogodbe garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (menico)
- Če izvajalec ne bo izpolnil zahtevanih obveznosti iz prvega odstavka tega člena te
pogodbe se šteje da pogodba ni bila sklenjena naročnik pa bo unovčil Garancijo za
resnost ponudbe (menico)
Ob izpolnitvi pogojev iz prve in druge točke pa pogodba učinkuje od dneva sklenitve pogodbe
Kot datum sklenitve pogodbe se šteje datum zadnjega podpisa pogodbenih strank
23 člen
Za urejanje razmerij ki niso izrecno določena s tem okvirnim sporazumom se uporabljajo
določila zakona ki ureja obligacijska razmerja in drugih veljavnih predpisov ki urejajo z
okvirnim sporazumom opredeljena medsebojna razmerja
24 člen
Okvirni sporazum je sestavljen v štirih (4) enakovrednih izvodih od katerih prejme vsaka
pogodbena stranka po dva (2) izvoda
Datum Datum
40
Naročnik Izvajalec
Občina Šentilj
mag Štefan Žvab župan
41
OBR-9
STANDARDNI OBRAZEC ZA ENOTNI EVROPSKI DOKUMENT V ZVEZI Z ODDAJO
JAVNEGA NAROČILA
Obrazec dobite na spletni strani naročnika wwwsentiljsi in ga izpolnite na Portalu javnih
naročil na povezavi httpwwwenarocanjesi_ESPD
Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte ki v
kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik sodelujoči ponudniki v primeru skupne
ponudbe gospodarski subjekti na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci)
Priporočila za izpolnjevanje ESPD obrazca Obrazec ESPD ki je objavljen pri tem javnem
naročilu na spletni strani wwwsentiljsi si naložite in shranite na svoj računalnik (v takšni obliki
kot je objavljen - xml) Nato odprite Portal javnih naročil zavihek ESPD (povezava
httpwwwenarocanjesi_ESPD) kjer pri vprašanju raquoKdo stelaquo izberete možnost raquoSem
gospodarski subjektlaquo Pri naslednjem koraku pripnete shranjeno datoteko xml ESPD ki ste si
jo pred tem naložili in shranili v vaš računalnik Potem nadaljujete z izpolnjevanjem obrazca
Ponudnik ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo naloži svoj ESPD v razdelek raquoESPD ndash
ponudniklaquo ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek raquoESPD ndash ostali sodelujočilaquo
Ponudnik ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo naloži nepodpisan ESPD v xml obliki in bo
podpisan hkrati s podpisom ponudbe
Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek raquoESPD ndash ostali sodelujočilaquo priloži podpisane ESPD
v pdf obliki ali v elektronski obliki podpisan xml
42
OBR-10
MENIČNA IZJAVA1
S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV ZA RESNOST PONUDBE
Ponudnik helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Zakoniti zastopnik oz pooblaščenec ponudnika helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
nepreklicno izjavljam da pooblaščam naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212
Šentilj v Slov goricah da lahko podpisano bianco menico ki je bila izročena kot
zavarovanje za resnost ponudbe za javno naročilo raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh
in javnih površinah v občini Šentilj za zimsko sezono 20182019 in 20192020laquo
objavljeno na Portalu JN pod št objave z dne skladno
z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbe za predmetno javno
naročilo brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek v višini
300000 EUR
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati
ko dospe v gotovini To pooblastilo preneha veljati z dnem 1 12 2018 oziroma z dnem
predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih del predmetnega naročila
Menični znesek se nakaže na račun naročnika št SI56 0131 8010 0009 155 odprt pri
UJP Ponudnik izjavlja da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje Menica
naj se izpolni s klavzulo raquoBREZ PROTESTAlaquo
Ponudnik hkrati POOBLAŠČAM naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
slov goricah da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take
menice
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz
naslednjih mojih računov
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
V primeru odprtja dodatnega računa ki ni zgoraj naveden izrecno dovoljujem izplačilo menice
in pooblaščam banko pri kateri je takšen račun odprt da izvede plačilo
Kraj in datum Podpis odgovorne osebe
Priloga bianco menica
1 Original menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev za resnost ponudbe in bianco menico mora ponudnik posredovati naročniku
po redni pošti najkasneje do dne in ure (ne glede na način vročitve) ki je določena kot datum in ura za oddajo ponudb
43
OBR-11
MENIČNA IZJAVA
S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV ZA DOBRO IZVEDBO DEL
Izvajalec helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Zakoniti zastopnik oz pooblaščenec izvajalca helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
nepreklicno izjavljam da pooblaščam naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212
Šentilj v Slov goricah da lahko podpisano bianco menico ki je bila izročena kot zavarovanje
za dobro izvedbo del po okviren sporazumu šthelliphelliphelliphelliphellip z dnehelliphelliphellipza javno naročilo
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip objavljeno na Portalu JN pod št objave z
dne skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in
ponudbe za predmetno javno naročilo brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih
delih za znesek v višini helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip EUR
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati
ko dospe v gotovini To pooblastilo preneha veljati 30 dan po roku za izpolnitev ponudnikovih
pogodbenih obveznosti
Menični znesek se nakaže na račun naročnika št SI56 0131 8010 0009 155 odprt pri
UJP Izvajalec izjavlja da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje Menica
naj se izpolni s klavzulo raquoBREZ PROTESTAlaquo
Izvajalec hkrati POOBLAŠČAM naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
Slov goricah da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take
menice
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz
naslednjih mojih računov
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
V primeru odprtja dodatnega računa ki ni zgoraj naveden izrecno dovoljujem izplačilo menice
in pooblaščam banko pri kateri je takšen račun odprt da izvede plačilo
Kraj in datum
Podpis odgovorne osebe
32
OBR-8
OBČINA ŠENTILJ Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v Slov goricah matična številka
5884209000 davčna številka SI 38253283 ki jo zastopa župan mag Štefan Žvab (v
nadaljevanju naročnik)
in
(naziv in naslov izvajalca)
matična številka davčna številka ki ga
zastopa (v nadaljevanju izvajalec)
se dogovorita in skleneta naslednji
OKVIRNI SPORAZUM
za izvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj za
zimski sezoni 20182019 in 20192020
UVODNE DOLOČBE
1 člen
Naročnik in izvajalec ugotavljata da
minus je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila
za objavljen na Portalu javnih
naročil pod št objave z dne v skladu
s členom Zakona o javnem (Uradni list RS št 912015 v nadaljevanju ZJN-
3) z namenom sklenitve okvirnega sporazuma v skladu s točko b) sedmega odstavka
48 člena ZJN-3
minus je naročnik na podlagi javnega naročila iz prve alineje in prejetih ponudb z Odločitvijo
o oddaji javnega naročila številka z dne izbral
enega ponudnika
minus da je izvajalec strokovno in tehnično sposoben izvesti naročilo po tem sporazumu
2 člen
S tem sporazumom se naročnik in izvajalec dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvajanja
javnega naročila iz prejšnjega člena
PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA
3 člen
(1) Predmet javnega naročila je kot je
razvidno iz seznama javnih poti in javnih površin ki so sestavni del tega sporazuma Stranki
tega okvirnega sporazuma ugotavljata da naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej
določiti potreb po storitvah ki so predmet tega okvirnega sporazuma in bo storitve časovno in
količinsko naročal glede na dejanske potrebe po cenah ki bodo podane v ponudbi
33
(2) Izvajalec se zavezuje za naročnika opravil storitve ki so predmet naročila naročnik pa mu
bo za to plačal dogovorjeno ceno
(3) Naročnikove zahteve ter specifikacije se lahko v soglasju z izvajalcem med samim
trajanjem okvirnega sporazuma tudi spremenijo dopolnijo ali razširijo pri čemer pa izvajalec
v nobenem primeru ni upravičen do povračila kakršnih koli stroškov ki bi jih spremenjene
zahteve morebiti povzročile
(4) Ponudba in dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila katere del so tudi tehnične
specifikacije naročila sta sestavni del tega sporazuma
4 člen
Ta sporazum se sklepa za obdobje od predvidoma 1112018 oziroma od podpisa okvirnega
sporazuma do 3042020
PLAČILNI POGOJI
5 člen
(1) Opravljena dela po tem sporazumu bo izvajalec obračunal po dejansko izvršenih količinah
dokumentiranih v dnevniku evidenci tahografskih zapisov oziroma GPS podatkih potrjenih s
strani pooblaščenega predstavnika naročnika
(2) Storitev je uspešno opravljena ko naročnik potrdi pisno poročilo o opravljenih storitvah ki
ga pripravi izvajalec po vsakem opravljenem naročilu Obračunavanje del bo izvajalec opravil
z izstavitvijo mesečnega računa po opravljenem delu Pri izstavitvi mesečnega računa se mora
izvajalec sklicevati na številko pogodbe
Izvajalec izstavi s strani pooblaščenega predstavnika naročnika predhodno potrjen račun za
dela opravljena v preteklem mesecu Na računu mora biti prikazan tudi skupni znesek
opravljenih del Naročnik bo v roku 15 dni račun potrdil ali mu ugovarjal Za grajanji del mora
izvajalec izstaviti dobropis
6 člen
(1) Naročnik bo izvajalcu izstavljen račun ki ga bo predhodno potrdil naročnikov skrbnik te
pogodbe plačal v roku 30 dni od uradnega datuma prejema računa na transakcijski račun
izvajalca številka SI56 odprt
pri
Na podlagi 32 Člena ZIPRS 1819 (Uradni list RS št 712017 132018 - ZJF-H) je plačilni rok
lahko krajši od 30 dni v kolikor dobavitelj s tem zagotovi nižjo pogodbeno vrednost
(2) Če je zadnji dan za plačilo dela prost dan se šteje da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji
delovni dan
V primeru nastopa s podizvajalcem ki zahteva neposredno plačilo se bo dodal še naslednji
odstavek
(3) Izvajalec pooblašča naročnika da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani
izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu Podizvajalec soglaša da naročnik namesto
34
izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca na transakcijski račun podizvajalca
številka SI56 odprt
pri
Izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca ki ga je predhodno
potrdil
Neposredna plačila podizvajalcem bodo izvršena v roku iz prvega odstavka tega člena
7 člen
Če naročnik zamudi s plačilom je izvajalec upravičen zahtevati zakonite zamudne obresti od
dneva zapadlosti računa v plačilo do dneva plačila
ČAS IZVAJANJA STORITEV
8 člen
(1) Zimska služba se bo predvidoma izvajala od novembra tekočega leta do marca prihodnje
leto Predvideno obdobje izvajanja zimske službe pa se bo tekom izvajanja okvirnega
sporazuma prilagajalo dejanskim vremenskim pogojem kar pomeni da predvideni pričetek in
konec izvajanja zimske službe nista fiksna
(2) Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s tem sporazumom prevzetih del takoj po
podpisu sporazuma
(3) Izvajalec se obvezuje da bo dela opravljal po dinamiki in navodilih naročnika oziroma
skladno z možnostjo zagotavljanja proračunskih sredstev Obseg in dinamika izvajanja del se
po odločitvi naročnika prilagaja razpoložljivim finančnim sredstvom in vremenskim razmeram
Zaradi spremenjenih vremenskih razmer lahko pogodbeni stranki v soglasju s pooblaščenim
predstavnikom naročnika določita trajanje zimske službe drugače
Začetek izvajanja vsakokratnega pluženja in posipavanja cest se uskladi s pooblaščenim
predstavnikom naročnika oz drugimi predstavniki imenovanimi s strani naročnika
OBVEZE NAROČNIKA IN IZVAJALCA
9 člen
Naročnik se obvezuje da bo
minus dal izvajalcu na razpolago vse potrebne informacije podatke in dokumente s katerimi
razpolaga in so vezani na izvedbo storitev po tem okvirnem sporazumu
minus sodeloval s pooblaščenim predstavnikom izvajalca
minus obveščal izvajalca ter koordiniral delo
minus plačeval naročene storitve v dogovorjenih rokih
10 člen
Izvajalec izjavlja da se je seznanil s predmetom tega okvirnega sporazuma pred oddajo
ponudbe in pred podpisom tega okvirnega sporazuma in se obvezuje da bo
35
minus izvajal storitve v skladu z vsemi veljavnimi predpisi Republike Slovenije in Evropske
unije ki urejajo predmet tega sporazuma ter načeli stroke in v skladu z zahtevami
naročnika
minus izvajal storitve po tem sporazumu strokovno brezhibno in kvalitetno ter v skladu z
dobrimi poslovnimi običaji
minus zagotavljal najvišjo kakovost storitev ne glede na čas in kraj izvajanja
minus pravočasno opozoril naročnika na vse nejasnosti iz vsebine oziroma obsega
obveznosti iz sporazuma
minus svoje naloge opravil brezhibno kvalitetno in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka
upoštevajoč predpise s tega področja
minus izvajal storitve po tem okvirnem sporazumu po pravilih stroke v skladu z navodili
naročnika in v dogovorjenih rokih
minus izvajal tudi izven normalnega delovnega časa ne da bi za to zahteval posebna denarna
nadomestila V kolikor bodo vremenske razmere terjale vključitev dodatnega kadra ga
bo izvajalec vključil v izvajanje zimske službe
minus se zavezuje da je seznanjen s predvidenim obsegom del kjer se bodo storitve izvajale
in se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za
delo nepopolnega inali neustreznega popisa območij ter se zavezuje da bo tovrstne
pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške ne da bi zaradi tega trpel čas in
kakovost storitev zimske službe
minus začetek izvajanja vsakokratnega pluženja in posipavanja cest se uskladi s
pooblaščenim predstavnikom naročnika oz drugimi predstavniki imenovanimi s strani
naročnika
minus da bo vodil dnevnik in evidenco tahografskih zapisov s potnimi nalogi za vse delovne
stroje ki to omogočajo in za vsa dela ki so se izvajala v skladu s tem sporazumom
prevzetimi deli ali na zahtevo naročnika namestil prenosne GPS naprave za
spremljanje vozil zimske službe z določitvijo statusa pluženja ali posipanja
minus da bo zagotavljal ustrezne tehnične zmogljivosti glede na obseg del ter bo dela izvajal
z ustrezno opremo glede na specifiko posamezne ceste
minus da bo naročniku predložil izvedbeni program zimske službe
minus da bodo dela izvajali strokovno usposobljeni delavci in da bo zagotovil strokovno
vodstvo izvajanja del ter lastno kontrolo
minus da bo v primeru poškodbe javnih cest pri opravljanju del iz tega sporazuma ki so
nastala po krivdi izvajalca le-te odpravil na svoje stroške v najkrajšem možnem času
minus omogočal ustrezen nadzor naročniku
11 člen
Če naročnik naroči storitev za katero izvajalec meni da bi bili kršeni predpisi ali povzročena
nesorazmerna škoda naročniku ali tretjemu lahko izvedbo odkloni ne da bi kršil določila
sporazuma vendar mora razlog za odklonitev dokazati oziroma izkazati obstoj in predstaviti
dejstva ki utemeljujejo odklonitev Če naročilo ne omogoča strokovno optimalne izvedbe
storitve ali pa zahteva rešitve ki niso v skladu s pravili stroke mora izvajalec naročnika na to
dejstvo opozoriti in mu svetovati primernejšo izvedbo vendar mora nalogo izpolniti kot mu je
bilo naročeno če naročnik pri tem vztraja
POOBLAŠČENE OSEBE
36
12 člen
(1) S strani naročnika je skrbnik tega okvirnega
sporazuma
(2) S strani izvajalca je skrbnik okvirnega
sporazuma ki je tudi odgovoren za izvedbo
storitev po tem okvirnem sporazumu
POGODBENA CENA
13 člen
(1) Vrednost posamezne storitve je razvidna iz predračuna ki je sestavni del tega sporazuma
V navedeni pogodbeni vrednosti so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del predvidenih
v popisu del vključno z vrednostjo vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih
del stroški za izdelavo zahtevane dokumentacije obratovalnimi stroški stroški za označitev
del v skladu z veljavnimi predpisi varnosti pri delu in vsi drugi stroški davki in morebitni popusti
tako da naročnika ne bremenijo kakršnikoli drugi stroški povezani s predmetom javnega
naročila V pogodbeno vrednost so tako vključeni vsi stroški dobave priprave in uporabe
potrebnega materiala z vsemi prenosi in transporti stroški deponije odvoza in morebitni drugi
stroški ki bi nastali v zvezi z deli ki so predmet sporazuma
Cene na enoto kot so razvidne iz predračuna so fiksne za prvo leto trajanja okvirnega
sporazuma nato pa se valorizirajo skladno s Pravilnikom o načinu valorizacije denarnih
obveznosti ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list
RS št 104) V primeru da indeks cen življenjskih potrebščin kumulativno preseže 4 (štiri
odstotke) vrednosti šteto od preteka enega leta od dneva sklenitve okvirnega sporazuma se
cene iz ponudbenega predračuna lahko uskladijo za največ 80 (osemdeset odstotkov)
povišanja indeksa cen življenjskih potrebščin
(2) Stranki sporazuma sta soglasni da so vsi stroški izvajalca vključeni v ceno Cena iz prvega
odstavka tega člena vsebuje vse dajatve stroške in davke razen DDV
JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI IZVAJALCA
14 člen
(1) Izvajalec mora najkasneje v 5-ih dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani
naročnika kot pogoj za veljavnost pogodbe naročniku izročiti bianco menico za dobro izvedbo
obveznosti iz okvirnega sporazuma v višini 10 od okvirne vrednosti sporazuma iz
predračuna (z DDV) v vrednosti EUR z menično izjavo s pooblastilom za
izpolnitev z veljavnostjo 30 dni po datumu poteka roka za izvedbo obveznosti po tej pogodbi
Naročnik po predhodnem obvestilu lahko unovči menico pod naslednjimi pogoji
bull če izvajalec del ne bo opravljal v skladu z zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo
javnega naročila
bull če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi kršitev ali zamude na strani izvajalca
bull če se na zahtevo naročnika v primernem roku ki ga določi naročnik pomanjkljivosti
ne odpravijo
37
bull če bo izvajalec kršil določbe veljavne zakonodaje v zvezi z varovanjem poslovnih
skrivnosti in zaupnosti podatkov
(2) Predložitev zavarovanja dobre izvedbe posla je pogoj za veljavnost te pogodbe
VIŠJA SILA
15 člen
(1) Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki ki nastopijo
neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob
sklepanju okvirnega sporazuma ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti
(2) Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v treh delovnih dneh po
nastanku le-te
(3) Nobena od strank sporazuma ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih
obveznosti iz razlogov ki so izven njenega nadzora
POSLOVNA SKRIVNOST
16 člen
(1) Stranki sporazuma soglašata da vsi podatki do katerih bi prišli z izvedbo tega okvirnega
sporazuma predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta da bosta vse podatke skrbno
varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvedbo tega okvirnega sporazuma
(2) Izvajalec se zavezuje da brez izrecne pisne naročnikove privolitve ne bo objavljal ali se
okoriščal z naročnikovimi poslovnimi skrivnostmi ali zaupnimi informacijami do katerih je imel
kot izvajalec dostop v času veljavnosti tega sporazuma ali po tem če so ta gradiva označena
z oznako interno oziroma zaupno
(3) Stranki sporazuma se zavezujeta da bosta na zahtevo nasprotne stranke vrnili vse
dokumente in njihove kopije pridobljene v okviru medsebojnega sodelovanja ki vsebujejo
podatke ki predstavljajo poslovno skrivnost
(4) Naročnik lahko od izvajalca zahteva polno odškodnino za vso škodo ki jo utrpi in ki izvira
iz objave ali okoriščanja z naročnikovimi poslovnimi skrivnostmi ali zaupnimi informacijami
POGODBENA KAZEN
17 člen
(1) V primeru da izvajalec zamuja z izvedbo storitev iz razlogov ki niso na strani naročnika
ter ne gre za opravičeno zamudo je dolžan plačati pogodbeno kazen v višini od
vrednosti sporazuma za vsak dan zamude vendar največ vrednosti sporazuma
(2) Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu pogodbene cene Stranki sporazuma soglašata
da naročnik ni dolžan sporočiti izvajalcu da si pridržuje pravico do pogodbene kazni če je
izvajalec zamujal z izvedbo storitev
(3) V primeru da zamuda ali napake pri izvedbi onemogočajo namen posla lahko naročnik
odstopi od okvirnega sporazuma in zahteva odškodnino
38
ODSTOP OD SPORAZUMA
18 člen
(1) Katerakoli od strank sporazuma lahko zaradi kršitev obveznosti s strani nasprotne stranke
če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu odstopi od okvirnega sporazuma brez
odpovednega roka V primeru odstopa sta stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz
tega sporazuma in nastalo škodo
(2) V vsakem primeru lahko vsaka od strank odstopi od okvirnega sporazuma s tem da glede
na razlog odstopa izbere za nasprotno stran primeren čas ter poravna vse stroške ki jih s tem
povzroči Vsaka stranka lahko prekine okvirni sporazum brez da bi navajala razloge s
trimesečnim odpovednim rokom
19 člen
Okvirni sporazum preneha veljati če je naročnik seznanjen da je pristojni državni organ ali
sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne okoljske ali socialne zakonodaje
s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
20 člen
Pogodbeni stranki se zavezujeta da
- ne bosta kršili dolžnostnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem
ali zasebnem sektorju ki ga določajo s strani države sprejeti zakonski in
podzakonski predpisi ter zapisani kodeksi ravnanja v poklicnih ali poslovnih
združenjih
- ne bosta dali oziroma obljubili kakršnegakoli darila ali plačila v denarju ali v kakem
drugem dragocenem predmetu posredno ali neposredno kateremu funkcionarju
uslužbencu ali drugemu zaposlenemu pri naročniku ali drugem državnem organu
(službi oddelku agenciji) oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične
stranke z namenom podkupovanja da bi tako napeljeval takega funkcionarja
uslužbenca ali drugega zaposlenega stranko ali kandidata k zlorabi svojega
položaja ali k vplivanju na zakon ali odločitev naročnika ali drugega pristojnega
organa tako da bi s tem pridobila obdržala ali usmerila posle k naročnikovemu
sopogodbeniku ali njegovemu izpolnitvenemu pomočniku zastopniku distributerju
ali drugi povezani pravni ali fizični osebi
- ne bosta omejevali oziroma vplivali na poslovanje izvajalca ali naročnika pri
poslovanju po predpisih o javnem naročanju
- ne bosta sklenili pogodbe pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene
stranke predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja
obljubi ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali sklenitev
posla pod ugodnejšimi pogoji ali za drugo ravnanje ali opustitev s katerim je organu
ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev
nedovoljene koristi predstavniku organa posredniku organa ali organizacije iz
javnega sektorja drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku zastopniku
posredniku
39
V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule je že veljavno sklenjena pogodba nična
Pogodba ki je veljavno sklenjena pod odložilnim ali razveznim pogojem ki v primeru
ugotovitve kršitve ali poskusa kršitve protikorupcijske klavzule še ni nastopil se šteje da ni
bila sklenjena
Na ničnost pogodbe se lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba in se ugotavlja pred stvarno
in krajevno pristojnim sodiščem v Republiki Sloveniji
REŠEVANJE SPOROV
21 člen
(1) Morebitne spore ki bi nastali v zvezi z izvajanjem tega sporazuma bosta pogodbeni stranki
skušali rešiti sporazumno
(2) Če spornega vprašanja ne bi mogli rešiti sporazumno lahko vsaka pogodbena stranka
sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v
KONČNE DOLOČBE
22 člen
(1) Okvirni sporazum je sklenjen z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank in velja
za čas veljavnosti kot je opredeljeno v okvirnem sporazumu
(2) Okvirni sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom ki ga sprejmeta in
podpišeta obe pogodbeni stranki Če katerakoli od določb sporazuma je ali postane
neveljavna to ne vpliva na ostale določbe sporazuma Neveljavna določba se nadomesti z
veljavno ki mora čimbolj ustrezati namenu ki ga je želela doseči neveljavna določba
(3) Okvirni sporazum je sklenjen z odložnim pogojem
- Izvajalec mora za izpolnitev pogoja predložiti v roku 5 (petih) dni po prejemu
sklenjene pogodbe garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (menico)
- Če izvajalec ne bo izpolnil zahtevanih obveznosti iz prvega odstavka tega člena te
pogodbe se šteje da pogodba ni bila sklenjena naročnik pa bo unovčil Garancijo za
resnost ponudbe (menico)
Ob izpolnitvi pogojev iz prve in druge točke pa pogodba učinkuje od dneva sklenitve pogodbe
Kot datum sklenitve pogodbe se šteje datum zadnjega podpisa pogodbenih strank
23 člen
Za urejanje razmerij ki niso izrecno določena s tem okvirnim sporazumom se uporabljajo
določila zakona ki ureja obligacijska razmerja in drugih veljavnih predpisov ki urejajo z
okvirnim sporazumom opredeljena medsebojna razmerja
24 člen
Okvirni sporazum je sestavljen v štirih (4) enakovrednih izvodih od katerih prejme vsaka
pogodbena stranka po dva (2) izvoda
Datum Datum
40
Naročnik Izvajalec
Občina Šentilj
mag Štefan Žvab župan
41
OBR-9
STANDARDNI OBRAZEC ZA ENOTNI EVROPSKI DOKUMENT V ZVEZI Z ODDAJO
JAVNEGA NAROČILA
Obrazec dobite na spletni strani naročnika wwwsentiljsi in ga izpolnite na Portalu javnih
naročil na povezavi httpwwwenarocanjesi_ESPD
Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte ki v
kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik sodelujoči ponudniki v primeru skupne
ponudbe gospodarski subjekti na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci)
Priporočila za izpolnjevanje ESPD obrazca Obrazec ESPD ki je objavljen pri tem javnem
naročilu na spletni strani wwwsentiljsi si naložite in shranite na svoj računalnik (v takšni obliki
kot je objavljen - xml) Nato odprite Portal javnih naročil zavihek ESPD (povezava
httpwwwenarocanjesi_ESPD) kjer pri vprašanju raquoKdo stelaquo izberete možnost raquoSem
gospodarski subjektlaquo Pri naslednjem koraku pripnete shranjeno datoteko xml ESPD ki ste si
jo pred tem naložili in shranili v vaš računalnik Potem nadaljujete z izpolnjevanjem obrazca
Ponudnik ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo naloži svoj ESPD v razdelek raquoESPD ndash
ponudniklaquo ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek raquoESPD ndash ostali sodelujočilaquo
Ponudnik ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo naloži nepodpisan ESPD v xml obliki in bo
podpisan hkrati s podpisom ponudbe
Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek raquoESPD ndash ostali sodelujočilaquo priloži podpisane ESPD
v pdf obliki ali v elektronski obliki podpisan xml
42
OBR-10
MENIČNA IZJAVA1
S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV ZA RESNOST PONUDBE
Ponudnik helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Zakoniti zastopnik oz pooblaščenec ponudnika helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
nepreklicno izjavljam da pooblaščam naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212
Šentilj v Slov goricah da lahko podpisano bianco menico ki je bila izročena kot
zavarovanje za resnost ponudbe za javno naročilo raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh
in javnih površinah v občini Šentilj za zimsko sezono 20182019 in 20192020laquo
objavljeno na Portalu JN pod št objave z dne skladno
z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbe za predmetno javno
naročilo brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek v višini
300000 EUR
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati
ko dospe v gotovini To pooblastilo preneha veljati z dnem 1 12 2018 oziroma z dnem
predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih del predmetnega naročila
Menični znesek se nakaže na račun naročnika št SI56 0131 8010 0009 155 odprt pri
UJP Ponudnik izjavlja da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje Menica
naj se izpolni s klavzulo raquoBREZ PROTESTAlaquo
Ponudnik hkrati POOBLAŠČAM naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
slov goricah da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take
menice
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz
naslednjih mojih računov
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
V primeru odprtja dodatnega računa ki ni zgoraj naveden izrecno dovoljujem izplačilo menice
in pooblaščam banko pri kateri je takšen račun odprt da izvede plačilo
Kraj in datum Podpis odgovorne osebe
Priloga bianco menica
1 Original menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev za resnost ponudbe in bianco menico mora ponudnik posredovati naročniku
po redni pošti najkasneje do dne in ure (ne glede na način vročitve) ki je določena kot datum in ura za oddajo ponudb
43
OBR-11
MENIČNA IZJAVA
S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV ZA DOBRO IZVEDBO DEL
Izvajalec helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Zakoniti zastopnik oz pooblaščenec izvajalca helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
nepreklicno izjavljam da pooblaščam naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212
Šentilj v Slov goricah da lahko podpisano bianco menico ki je bila izročena kot zavarovanje
za dobro izvedbo del po okviren sporazumu šthelliphelliphelliphelliphellip z dnehelliphelliphellipza javno naročilo
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip objavljeno na Portalu JN pod št objave z
dne skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in
ponudbe za predmetno javno naročilo brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih
delih za znesek v višini helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip EUR
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati
ko dospe v gotovini To pooblastilo preneha veljati 30 dan po roku za izpolnitev ponudnikovih
pogodbenih obveznosti
Menični znesek se nakaže na račun naročnika št SI56 0131 8010 0009 155 odprt pri
UJP Izvajalec izjavlja da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje Menica
naj se izpolni s klavzulo raquoBREZ PROTESTAlaquo
Izvajalec hkrati POOBLAŠČAM naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
Slov goricah da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take
menice
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz
naslednjih mojih računov
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
V primeru odprtja dodatnega računa ki ni zgoraj naveden izrecno dovoljujem izplačilo menice
in pooblaščam banko pri kateri je takšen račun odprt da izvede plačilo
Kraj in datum
Podpis odgovorne osebe
33
(2) Izvajalec se zavezuje za naročnika opravil storitve ki so predmet naročila naročnik pa mu
bo za to plačal dogovorjeno ceno
(3) Naročnikove zahteve ter specifikacije se lahko v soglasju z izvajalcem med samim
trajanjem okvirnega sporazuma tudi spremenijo dopolnijo ali razširijo pri čemer pa izvajalec
v nobenem primeru ni upravičen do povračila kakršnih koli stroškov ki bi jih spremenjene
zahteve morebiti povzročile
(4) Ponudba in dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila katere del so tudi tehnične
specifikacije naročila sta sestavni del tega sporazuma
4 člen
Ta sporazum se sklepa za obdobje od predvidoma 1112018 oziroma od podpisa okvirnega
sporazuma do 3042020
PLAČILNI POGOJI
5 člen
(1) Opravljena dela po tem sporazumu bo izvajalec obračunal po dejansko izvršenih količinah
dokumentiranih v dnevniku evidenci tahografskih zapisov oziroma GPS podatkih potrjenih s
strani pooblaščenega predstavnika naročnika
(2) Storitev je uspešno opravljena ko naročnik potrdi pisno poročilo o opravljenih storitvah ki
ga pripravi izvajalec po vsakem opravljenem naročilu Obračunavanje del bo izvajalec opravil
z izstavitvijo mesečnega računa po opravljenem delu Pri izstavitvi mesečnega računa se mora
izvajalec sklicevati na številko pogodbe
Izvajalec izstavi s strani pooblaščenega predstavnika naročnika predhodno potrjen račun za
dela opravljena v preteklem mesecu Na računu mora biti prikazan tudi skupni znesek
opravljenih del Naročnik bo v roku 15 dni račun potrdil ali mu ugovarjal Za grajanji del mora
izvajalec izstaviti dobropis
6 člen
(1) Naročnik bo izvajalcu izstavljen račun ki ga bo predhodno potrdil naročnikov skrbnik te
pogodbe plačal v roku 30 dni od uradnega datuma prejema računa na transakcijski račun
izvajalca številka SI56 odprt
pri
Na podlagi 32 Člena ZIPRS 1819 (Uradni list RS št 712017 132018 - ZJF-H) je plačilni rok
lahko krajši od 30 dni v kolikor dobavitelj s tem zagotovi nižjo pogodbeno vrednost
(2) Če je zadnji dan za plačilo dela prost dan se šteje da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji
delovni dan
V primeru nastopa s podizvajalcem ki zahteva neposredno plačilo se bo dodal še naslednji
odstavek
(3) Izvajalec pooblašča naročnika da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani
izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu Podizvajalec soglaša da naročnik namesto
34
izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca na transakcijski račun podizvajalca
številka SI56 odprt
pri
Izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca ki ga je predhodno
potrdil
Neposredna plačila podizvajalcem bodo izvršena v roku iz prvega odstavka tega člena
7 člen
Če naročnik zamudi s plačilom je izvajalec upravičen zahtevati zakonite zamudne obresti od
dneva zapadlosti računa v plačilo do dneva plačila
ČAS IZVAJANJA STORITEV
8 člen
(1) Zimska služba se bo predvidoma izvajala od novembra tekočega leta do marca prihodnje
leto Predvideno obdobje izvajanja zimske službe pa se bo tekom izvajanja okvirnega
sporazuma prilagajalo dejanskim vremenskim pogojem kar pomeni da predvideni pričetek in
konec izvajanja zimske službe nista fiksna
(2) Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s tem sporazumom prevzetih del takoj po
podpisu sporazuma
(3) Izvajalec se obvezuje da bo dela opravljal po dinamiki in navodilih naročnika oziroma
skladno z možnostjo zagotavljanja proračunskih sredstev Obseg in dinamika izvajanja del se
po odločitvi naročnika prilagaja razpoložljivim finančnim sredstvom in vremenskim razmeram
Zaradi spremenjenih vremenskih razmer lahko pogodbeni stranki v soglasju s pooblaščenim
predstavnikom naročnika določita trajanje zimske službe drugače
Začetek izvajanja vsakokratnega pluženja in posipavanja cest se uskladi s pooblaščenim
predstavnikom naročnika oz drugimi predstavniki imenovanimi s strani naročnika
OBVEZE NAROČNIKA IN IZVAJALCA
9 člen
Naročnik se obvezuje da bo
minus dal izvajalcu na razpolago vse potrebne informacije podatke in dokumente s katerimi
razpolaga in so vezani na izvedbo storitev po tem okvirnem sporazumu
minus sodeloval s pooblaščenim predstavnikom izvajalca
minus obveščal izvajalca ter koordiniral delo
minus plačeval naročene storitve v dogovorjenih rokih
10 člen
Izvajalec izjavlja da se je seznanil s predmetom tega okvirnega sporazuma pred oddajo
ponudbe in pred podpisom tega okvirnega sporazuma in se obvezuje da bo
35
minus izvajal storitve v skladu z vsemi veljavnimi predpisi Republike Slovenije in Evropske
unije ki urejajo predmet tega sporazuma ter načeli stroke in v skladu z zahtevami
naročnika
minus izvajal storitve po tem sporazumu strokovno brezhibno in kvalitetno ter v skladu z
dobrimi poslovnimi običaji
minus zagotavljal najvišjo kakovost storitev ne glede na čas in kraj izvajanja
minus pravočasno opozoril naročnika na vse nejasnosti iz vsebine oziroma obsega
obveznosti iz sporazuma
minus svoje naloge opravil brezhibno kvalitetno in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka
upoštevajoč predpise s tega področja
minus izvajal storitve po tem okvirnem sporazumu po pravilih stroke v skladu z navodili
naročnika in v dogovorjenih rokih
minus izvajal tudi izven normalnega delovnega časa ne da bi za to zahteval posebna denarna
nadomestila V kolikor bodo vremenske razmere terjale vključitev dodatnega kadra ga
bo izvajalec vključil v izvajanje zimske službe
minus se zavezuje da je seznanjen s predvidenim obsegom del kjer se bodo storitve izvajale
in se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za
delo nepopolnega inali neustreznega popisa območij ter se zavezuje da bo tovrstne
pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške ne da bi zaradi tega trpel čas in
kakovost storitev zimske službe
minus začetek izvajanja vsakokratnega pluženja in posipavanja cest se uskladi s
pooblaščenim predstavnikom naročnika oz drugimi predstavniki imenovanimi s strani
naročnika
minus da bo vodil dnevnik in evidenco tahografskih zapisov s potnimi nalogi za vse delovne
stroje ki to omogočajo in za vsa dela ki so se izvajala v skladu s tem sporazumom
prevzetimi deli ali na zahtevo naročnika namestil prenosne GPS naprave za
spremljanje vozil zimske službe z določitvijo statusa pluženja ali posipanja
minus da bo zagotavljal ustrezne tehnične zmogljivosti glede na obseg del ter bo dela izvajal
z ustrezno opremo glede na specifiko posamezne ceste
minus da bo naročniku predložil izvedbeni program zimske službe
minus da bodo dela izvajali strokovno usposobljeni delavci in da bo zagotovil strokovno
vodstvo izvajanja del ter lastno kontrolo
minus da bo v primeru poškodbe javnih cest pri opravljanju del iz tega sporazuma ki so
nastala po krivdi izvajalca le-te odpravil na svoje stroške v najkrajšem možnem času
minus omogočal ustrezen nadzor naročniku
11 člen
Če naročnik naroči storitev za katero izvajalec meni da bi bili kršeni predpisi ali povzročena
nesorazmerna škoda naročniku ali tretjemu lahko izvedbo odkloni ne da bi kršil določila
sporazuma vendar mora razlog za odklonitev dokazati oziroma izkazati obstoj in predstaviti
dejstva ki utemeljujejo odklonitev Če naročilo ne omogoča strokovno optimalne izvedbe
storitve ali pa zahteva rešitve ki niso v skladu s pravili stroke mora izvajalec naročnika na to
dejstvo opozoriti in mu svetovati primernejšo izvedbo vendar mora nalogo izpolniti kot mu je
bilo naročeno če naročnik pri tem vztraja
POOBLAŠČENE OSEBE
36
12 člen
(1) S strani naročnika je skrbnik tega okvirnega
sporazuma
(2) S strani izvajalca je skrbnik okvirnega
sporazuma ki je tudi odgovoren za izvedbo
storitev po tem okvirnem sporazumu
POGODBENA CENA
13 člen
(1) Vrednost posamezne storitve je razvidna iz predračuna ki je sestavni del tega sporazuma
V navedeni pogodbeni vrednosti so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del predvidenih
v popisu del vključno z vrednostjo vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih
del stroški za izdelavo zahtevane dokumentacije obratovalnimi stroški stroški za označitev
del v skladu z veljavnimi predpisi varnosti pri delu in vsi drugi stroški davki in morebitni popusti
tako da naročnika ne bremenijo kakršnikoli drugi stroški povezani s predmetom javnega
naročila V pogodbeno vrednost so tako vključeni vsi stroški dobave priprave in uporabe
potrebnega materiala z vsemi prenosi in transporti stroški deponije odvoza in morebitni drugi
stroški ki bi nastali v zvezi z deli ki so predmet sporazuma
Cene na enoto kot so razvidne iz predračuna so fiksne za prvo leto trajanja okvirnega
sporazuma nato pa se valorizirajo skladno s Pravilnikom o načinu valorizacije denarnih
obveznosti ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list
RS št 104) V primeru da indeks cen življenjskih potrebščin kumulativno preseže 4 (štiri
odstotke) vrednosti šteto od preteka enega leta od dneva sklenitve okvirnega sporazuma se
cene iz ponudbenega predračuna lahko uskladijo za največ 80 (osemdeset odstotkov)
povišanja indeksa cen življenjskih potrebščin
(2) Stranki sporazuma sta soglasni da so vsi stroški izvajalca vključeni v ceno Cena iz prvega
odstavka tega člena vsebuje vse dajatve stroške in davke razen DDV
JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI IZVAJALCA
14 člen
(1) Izvajalec mora najkasneje v 5-ih dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani
naročnika kot pogoj za veljavnost pogodbe naročniku izročiti bianco menico za dobro izvedbo
obveznosti iz okvirnega sporazuma v višini 10 od okvirne vrednosti sporazuma iz
predračuna (z DDV) v vrednosti EUR z menično izjavo s pooblastilom za
izpolnitev z veljavnostjo 30 dni po datumu poteka roka za izvedbo obveznosti po tej pogodbi
Naročnik po predhodnem obvestilu lahko unovči menico pod naslednjimi pogoji
bull če izvajalec del ne bo opravljal v skladu z zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo
javnega naročila
bull če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi kršitev ali zamude na strani izvajalca
bull če se na zahtevo naročnika v primernem roku ki ga določi naročnik pomanjkljivosti
ne odpravijo
37
bull če bo izvajalec kršil določbe veljavne zakonodaje v zvezi z varovanjem poslovnih
skrivnosti in zaupnosti podatkov
(2) Predložitev zavarovanja dobre izvedbe posla je pogoj za veljavnost te pogodbe
VIŠJA SILA
15 člen
(1) Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki ki nastopijo
neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob
sklepanju okvirnega sporazuma ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti
(2) Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v treh delovnih dneh po
nastanku le-te
(3) Nobena od strank sporazuma ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih
obveznosti iz razlogov ki so izven njenega nadzora
POSLOVNA SKRIVNOST
16 člen
(1) Stranki sporazuma soglašata da vsi podatki do katerih bi prišli z izvedbo tega okvirnega
sporazuma predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta da bosta vse podatke skrbno
varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvedbo tega okvirnega sporazuma
(2) Izvajalec se zavezuje da brez izrecne pisne naročnikove privolitve ne bo objavljal ali se
okoriščal z naročnikovimi poslovnimi skrivnostmi ali zaupnimi informacijami do katerih je imel
kot izvajalec dostop v času veljavnosti tega sporazuma ali po tem če so ta gradiva označena
z oznako interno oziroma zaupno
(3) Stranki sporazuma se zavezujeta da bosta na zahtevo nasprotne stranke vrnili vse
dokumente in njihove kopije pridobljene v okviru medsebojnega sodelovanja ki vsebujejo
podatke ki predstavljajo poslovno skrivnost
(4) Naročnik lahko od izvajalca zahteva polno odškodnino za vso škodo ki jo utrpi in ki izvira
iz objave ali okoriščanja z naročnikovimi poslovnimi skrivnostmi ali zaupnimi informacijami
POGODBENA KAZEN
17 člen
(1) V primeru da izvajalec zamuja z izvedbo storitev iz razlogov ki niso na strani naročnika
ter ne gre za opravičeno zamudo je dolžan plačati pogodbeno kazen v višini od
vrednosti sporazuma za vsak dan zamude vendar največ vrednosti sporazuma
(2) Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu pogodbene cene Stranki sporazuma soglašata
da naročnik ni dolžan sporočiti izvajalcu da si pridržuje pravico do pogodbene kazni če je
izvajalec zamujal z izvedbo storitev
(3) V primeru da zamuda ali napake pri izvedbi onemogočajo namen posla lahko naročnik
odstopi od okvirnega sporazuma in zahteva odškodnino
38
ODSTOP OD SPORAZUMA
18 člen
(1) Katerakoli od strank sporazuma lahko zaradi kršitev obveznosti s strani nasprotne stranke
če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu odstopi od okvirnega sporazuma brez
odpovednega roka V primeru odstopa sta stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz
tega sporazuma in nastalo škodo
(2) V vsakem primeru lahko vsaka od strank odstopi od okvirnega sporazuma s tem da glede
na razlog odstopa izbere za nasprotno stran primeren čas ter poravna vse stroške ki jih s tem
povzroči Vsaka stranka lahko prekine okvirni sporazum brez da bi navajala razloge s
trimesečnim odpovednim rokom
19 člen
Okvirni sporazum preneha veljati če je naročnik seznanjen da je pristojni državni organ ali
sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne okoljske ali socialne zakonodaje
s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
20 člen
Pogodbeni stranki se zavezujeta da
- ne bosta kršili dolžnostnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem
ali zasebnem sektorju ki ga določajo s strani države sprejeti zakonski in
podzakonski predpisi ter zapisani kodeksi ravnanja v poklicnih ali poslovnih
združenjih
- ne bosta dali oziroma obljubili kakršnegakoli darila ali plačila v denarju ali v kakem
drugem dragocenem predmetu posredno ali neposredno kateremu funkcionarju
uslužbencu ali drugemu zaposlenemu pri naročniku ali drugem državnem organu
(službi oddelku agenciji) oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične
stranke z namenom podkupovanja da bi tako napeljeval takega funkcionarja
uslužbenca ali drugega zaposlenega stranko ali kandidata k zlorabi svojega
položaja ali k vplivanju na zakon ali odločitev naročnika ali drugega pristojnega
organa tako da bi s tem pridobila obdržala ali usmerila posle k naročnikovemu
sopogodbeniku ali njegovemu izpolnitvenemu pomočniku zastopniku distributerju
ali drugi povezani pravni ali fizični osebi
- ne bosta omejevali oziroma vplivali na poslovanje izvajalca ali naročnika pri
poslovanju po predpisih o javnem naročanju
- ne bosta sklenili pogodbe pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene
stranke predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja
obljubi ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali sklenitev
posla pod ugodnejšimi pogoji ali za drugo ravnanje ali opustitev s katerim je organu
ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev
nedovoljene koristi predstavniku organa posredniku organa ali organizacije iz
javnega sektorja drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku zastopniku
posredniku
39
V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule je že veljavno sklenjena pogodba nična
Pogodba ki je veljavno sklenjena pod odložilnim ali razveznim pogojem ki v primeru
ugotovitve kršitve ali poskusa kršitve protikorupcijske klavzule še ni nastopil se šteje da ni
bila sklenjena
Na ničnost pogodbe se lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba in se ugotavlja pred stvarno
in krajevno pristojnim sodiščem v Republiki Sloveniji
REŠEVANJE SPOROV
21 člen
(1) Morebitne spore ki bi nastali v zvezi z izvajanjem tega sporazuma bosta pogodbeni stranki
skušali rešiti sporazumno
(2) Če spornega vprašanja ne bi mogli rešiti sporazumno lahko vsaka pogodbena stranka
sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v
KONČNE DOLOČBE
22 člen
(1) Okvirni sporazum je sklenjen z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank in velja
za čas veljavnosti kot je opredeljeno v okvirnem sporazumu
(2) Okvirni sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom ki ga sprejmeta in
podpišeta obe pogodbeni stranki Če katerakoli od določb sporazuma je ali postane
neveljavna to ne vpliva na ostale določbe sporazuma Neveljavna določba se nadomesti z
veljavno ki mora čimbolj ustrezati namenu ki ga je želela doseči neveljavna določba
(3) Okvirni sporazum je sklenjen z odložnim pogojem
- Izvajalec mora za izpolnitev pogoja predložiti v roku 5 (petih) dni po prejemu
sklenjene pogodbe garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (menico)
- Če izvajalec ne bo izpolnil zahtevanih obveznosti iz prvega odstavka tega člena te
pogodbe se šteje da pogodba ni bila sklenjena naročnik pa bo unovčil Garancijo za
resnost ponudbe (menico)
Ob izpolnitvi pogojev iz prve in druge točke pa pogodba učinkuje od dneva sklenitve pogodbe
Kot datum sklenitve pogodbe se šteje datum zadnjega podpisa pogodbenih strank
23 člen
Za urejanje razmerij ki niso izrecno določena s tem okvirnim sporazumom se uporabljajo
določila zakona ki ureja obligacijska razmerja in drugih veljavnih predpisov ki urejajo z
okvirnim sporazumom opredeljena medsebojna razmerja
24 člen
Okvirni sporazum je sestavljen v štirih (4) enakovrednih izvodih od katerih prejme vsaka
pogodbena stranka po dva (2) izvoda
Datum Datum
40
Naročnik Izvajalec
Občina Šentilj
mag Štefan Žvab župan
41
OBR-9
STANDARDNI OBRAZEC ZA ENOTNI EVROPSKI DOKUMENT V ZVEZI Z ODDAJO
JAVNEGA NAROČILA
Obrazec dobite na spletni strani naročnika wwwsentiljsi in ga izpolnite na Portalu javnih
naročil na povezavi httpwwwenarocanjesi_ESPD
Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte ki v
kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik sodelujoči ponudniki v primeru skupne
ponudbe gospodarski subjekti na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci)
Priporočila za izpolnjevanje ESPD obrazca Obrazec ESPD ki je objavljen pri tem javnem
naročilu na spletni strani wwwsentiljsi si naložite in shranite na svoj računalnik (v takšni obliki
kot je objavljen - xml) Nato odprite Portal javnih naročil zavihek ESPD (povezava
httpwwwenarocanjesi_ESPD) kjer pri vprašanju raquoKdo stelaquo izberete možnost raquoSem
gospodarski subjektlaquo Pri naslednjem koraku pripnete shranjeno datoteko xml ESPD ki ste si
jo pred tem naložili in shranili v vaš računalnik Potem nadaljujete z izpolnjevanjem obrazca
Ponudnik ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo naloži svoj ESPD v razdelek raquoESPD ndash
ponudniklaquo ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek raquoESPD ndash ostali sodelujočilaquo
Ponudnik ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo naloži nepodpisan ESPD v xml obliki in bo
podpisan hkrati s podpisom ponudbe
Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek raquoESPD ndash ostali sodelujočilaquo priloži podpisane ESPD
v pdf obliki ali v elektronski obliki podpisan xml
42
OBR-10
MENIČNA IZJAVA1
S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV ZA RESNOST PONUDBE
Ponudnik helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Zakoniti zastopnik oz pooblaščenec ponudnika helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
nepreklicno izjavljam da pooblaščam naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212
Šentilj v Slov goricah da lahko podpisano bianco menico ki je bila izročena kot
zavarovanje za resnost ponudbe za javno naročilo raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh
in javnih površinah v občini Šentilj za zimsko sezono 20182019 in 20192020laquo
objavljeno na Portalu JN pod št objave z dne skladno
z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbe za predmetno javno
naročilo brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek v višini
300000 EUR
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati
ko dospe v gotovini To pooblastilo preneha veljati z dnem 1 12 2018 oziroma z dnem
predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih del predmetnega naročila
Menični znesek se nakaže na račun naročnika št SI56 0131 8010 0009 155 odprt pri
UJP Ponudnik izjavlja da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje Menica
naj se izpolni s klavzulo raquoBREZ PROTESTAlaquo
Ponudnik hkrati POOBLAŠČAM naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
slov goricah da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take
menice
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz
naslednjih mojih računov
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
V primeru odprtja dodatnega računa ki ni zgoraj naveden izrecno dovoljujem izplačilo menice
in pooblaščam banko pri kateri je takšen račun odprt da izvede plačilo
Kraj in datum Podpis odgovorne osebe
Priloga bianco menica
1 Original menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev za resnost ponudbe in bianco menico mora ponudnik posredovati naročniku
po redni pošti najkasneje do dne in ure (ne glede na način vročitve) ki je določena kot datum in ura za oddajo ponudb
43
OBR-11
MENIČNA IZJAVA
S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV ZA DOBRO IZVEDBO DEL
Izvajalec helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Zakoniti zastopnik oz pooblaščenec izvajalca helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
nepreklicno izjavljam da pooblaščam naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212
Šentilj v Slov goricah da lahko podpisano bianco menico ki je bila izročena kot zavarovanje
za dobro izvedbo del po okviren sporazumu šthelliphelliphelliphelliphellip z dnehelliphelliphellipza javno naročilo
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip objavljeno na Portalu JN pod št objave z
dne skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in
ponudbe za predmetno javno naročilo brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih
delih za znesek v višini helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip EUR
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati
ko dospe v gotovini To pooblastilo preneha veljati 30 dan po roku za izpolnitev ponudnikovih
pogodbenih obveznosti
Menični znesek se nakaže na račun naročnika št SI56 0131 8010 0009 155 odprt pri
UJP Izvajalec izjavlja da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje Menica
naj se izpolni s klavzulo raquoBREZ PROTESTAlaquo
Izvajalec hkrati POOBLAŠČAM naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
Slov goricah da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take
menice
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz
naslednjih mojih računov
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
V primeru odprtja dodatnega računa ki ni zgoraj naveden izrecno dovoljujem izplačilo menice
in pooblaščam banko pri kateri je takšen račun odprt da izvede plačilo
Kraj in datum
Podpis odgovorne osebe
34
izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca na transakcijski račun podizvajalca
številka SI56 odprt
pri
Izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca ki ga je predhodno
potrdil
Neposredna plačila podizvajalcem bodo izvršena v roku iz prvega odstavka tega člena
7 člen
Če naročnik zamudi s plačilom je izvajalec upravičen zahtevati zakonite zamudne obresti od
dneva zapadlosti računa v plačilo do dneva plačila
ČAS IZVAJANJA STORITEV
8 člen
(1) Zimska služba se bo predvidoma izvajala od novembra tekočega leta do marca prihodnje
leto Predvideno obdobje izvajanja zimske službe pa se bo tekom izvajanja okvirnega
sporazuma prilagajalo dejanskim vremenskim pogojem kar pomeni da predvideni pričetek in
konec izvajanja zimske službe nista fiksna
(2) Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s tem sporazumom prevzetih del takoj po
podpisu sporazuma
(3) Izvajalec se obvezuje da bo dela opravljal po dinamiki in navodilih naročnika oziroma
skladno z možnostjo zagotavljanja proračunskih sredstev Obseg in dinamika izvajanja del se
po odločitvi naročnika prilagaja razpoložljivim finančnim sredstvom in vremenskim razmeram
Zaradi spremenjenih vremenskih razmer lahko pogodbeni stranki v soglasju s pooblaščenim
predstavnikom naročnika določita trajanje zimske službe drugače
Začetek izvajanja vsakokratnega pluženja in posipavanja cest se uskladi s pooblaščenim
predstavnikom naročnika oz drugimi predstavniki imenovanimi s strani naročnika
OBVEZE NAROČNIKA IN IZVAJALCA
9 člen
Naročnik se obvezuje da bo
minus dal izvajalcu na razpolago vse potrebne informacije podatke in dokumente s katerimi
razpolaga in so vezani na izvedbo storitev po tem okvirnem sporazumu
minus sodeloval s pooblaščenim predstavnikom izvajalca
minus obveščal izvajalca ter koordiniral delo
minus plačeval naročene storitve v dogovorjenih rokih
10 člen
Izvajalec izjavlja da se je seznanil s predmetom tega okvirnega sporazuma pred oddajo
ponudbe in pred podpisom tega okvirnega sporazuma in se obvezuje da bo
35
minus izvajal storitve v skladu z vsemi veljavnimi predpisi Republike Slovenije in Evropske
unije ki urejajo predmet tega sporazuma ter načeli stroke in v skladu z zahtevami
naročnika
minus izvajal storitve po tem sporazumu strokovno brezhibno in kvalitetno ter v skladu z
dobrimi poslovnimi običaji
minus zagotavljal najvišjo kakovost storitev ne glede na čas in kraj izvajanja
minus pravočasno opozoril naročnika na vse nejasnosti iz vsebine oziroma obsega
obveznosti iz sporazuma
minus svoje naloge opravil brezhibno kvalitetno in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka
upoštevajoč predpise s tega področja
minus izvajal storitve po tem okvirnem sporazumu po pravilih stroke v skladu z navodili
naročnika in v dogovorjenih rokih
minus izvajal tudi izven normalnega delovnega časa ne da bi za to zahteval posebna denarna
nadomestila V kolikor bodo vremenske razmere terjale vključitev dodatnega kadra ga
bo izvajalec vključil v izvajanje zimske službe
minus se zavezuje da je seznanjen s predvidenim obsegom del kjer se bodo storitve izvajale
in se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za
delo nepopolnega inali neustreznega popisa območij ter se zavezuje da bo tovrstne
pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške ne da bi zaradi tega trpel čas in
kakovost storitev zimske službe
minus začetek izvajanja vsakokratnega pluženja in posipavanja cest se uskladi s
pooblaščenim predstavnikom naročnika oz drugimi predstavniki imenovanimi s strani
naročnika
minus da bo vodil dnevnik in evidenco tahografskih zapisov s potnimi nalogi za vse delovne
stroje ki to omogočajo in za vsa dela ki so se izvajala v skladu s tem sporazumom
prevzetimi deli ali na zahtevo naročnika namestil prenosne GPS naprave za
spremljanje vozil zimske službe z določitvijo statusa pluženja ali posipanja
minus da bo zagotavljal ustrezne tehnične zmogljivosti glede na obseg del ter bo dela izvajal
z ustrezno opremo glede na specifiko posamezne ceste
minus da bo naročniku predložil izvedbeni program zimske službe
minus da bodo dela izvajali strokovno usposobljeni delavci in da bo zagotovil strokovno
vodstvo izvajanja del ter lastno kontrolo
minus da bo v primeru poškodbe javnih cest pri opravljanju del iz tega sporazuma ki so
nastala po krivdi izvajalca le-te odpravil na svoje stroške v najkrajšem možnem času
minus omogočal ustrezen nadzor naročniku
11 člen
Če naročnik naroči storitev za katero izvajalec meni da bi bili kršeni predpisi ali povzročena
nesorazmerna škoda naročniku ali tretjemu lahko izvedbo odkloni ne da bi kršil določila
sporazuma vendar mora razlog za odklonitev dokazati oziroma izkazati obstoj in predstaviti
dejstva ki utemeljujejo odklonitev Če naročilo ne omogoča strokovno optimalne izvedbe
storitve ali pa zahteva rešitve ki niso v skladu s pravili stroke mora izvajalec naročnika na to
dejstvo opozoriti in mu svetovati primernejšo izvedbo vendar mora nalogo izpolniti kot mu je
bilo naročeno če naročnik pri tem vztraja
POOBLAŠČENE OSEBE
36
12 člen
(1) S strani naročnika je skrbnik tega okvirnega
sporazuma
(2) S strani izvajalca je skrbnik okvirnega
sporazuma ki je tudi odgovoren za izvedbo
storitev po tem okvirnem sporazumu
POGODBENA CENA
13 člen
(1) Vrednost posamezne storitve je razvidna iz predračuna ki je sestavni del tega sporazuma
V navedeni pogodbeni vrednosti so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del predvidenih
v popisu del vključno z vrednostjo vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih
del stroški za izdelavo zahtevane dokumentacije obratovalnimi stroški stroški za označitev
del v skladu z veljavnimi predpisi varnosti pri delu in vsi drugi stroški davki in morebitni popusti
tako da naročnika ne bremenijo kakršnikoli drugi stroški povezani s predmetom javnega
naročila V pogodbeno vrednost so tako vključeni vsi stroški dobave priprave in uporabe
potrebnega materiala z vsemi prenosi in transporti stroški deponije odvoza in morebitni drugi
stroški ki bi nastali v zvezi z deli ki so predmet sporazuma
Cene na enoto kot so razvidne iz predračuna so fiksne za prvo leto trajanja okvirnega
sporazuma nato pa se valorizirajo skladno s Pravilnikom o načinu valorizacije denarnih
obveznosti ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list
RS št 104) V primeru da indeks cen življenjskih potrebščin kumulativno preseže 4 (štiri
odstotke) vrednosti šteto od preteka enega leta od dneva sklenitve okvirnega sporazuma se
cene iz ponudbenega predračuna lahko uskladijo za največ 80 (osemdeset odstotkov)
povišanja indeksa cen življenjskih potrebščin
(2) Stranki sporazuma sta soglasni da so vsi stroški izvajalca vključeni v ceno Cena iz prvega
odstavka tega člena vsebuje vse dajatve stroške in davke razen DDV
JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI IZVAJALCA
14 člen
(1) Izvajalec mora najkasneje v 5-ih dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani
naročnika kot pogoj za veljavnost pogodbe naročniku izročiti bianco menico za dobro izvedbo
obveznosti iz okvirnega sporazuma v višini 10 od okvirne vrednosti sporazuma iz
predračuna (z DDV) v vrednosti EUR z menično izjavo s pooblastilom za
izpolnitev z veljavnostjo 30 dni po datumu poteka roka za izvedbo obveznosti po tej pogodbi
Naročnik po predhodnem obvestilu lahko unovči menico pod naslednjimi pogoji
bull če izvajalec del ne bo opravljal v skladu z zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo
javnega naročila
bull če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi kršitev ali zamude na strani izvajalca
bull če se na zahtevo naročnika v primernem roku ki ga določi naročnik pomanjkljivosti
ne odpravijo
37
bull če bo izvajalec kršil določbe veljavne zakonodaje v zvezi z varovanjem poslovnih
skrivnosti in zaupnosti podatkov
(2) Predložitev zavarovanja dobre izvedbe posla je pogoj za veljavnost te pogodbe
VIŠJA SILA
15 člen
(1) Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki ki nastopijo
neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob
sklepanju okvirnega sporazuma ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti
(2) Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v treh delovnih dneh po
nastanku le-te
(3) Nobena od strank sporazuma ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih
obveznosti iz razlogov ki so izven njenega nadzora
POSLOVNA SKRIVNOST
16 člen
(1) Stranki sporazuma soglašata da vsi podatki do katerih bi prišli z izvedbo tega okvirnega
sporazuma predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta da bosta vse podatke skrbno
varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvedbo tega okvirnega sporazuma
(2) Izvajalec se zavezuje da brez izrecne pisne naročnikove privolitve ne bo objavljal ali se
okoriščal z naročnikovimi poslovnimi skrivnostmi ali zaupnimi informacijami do katerih je imel
kot izvajalec dostop v času veljavnosti tega sporazuma ali po tem če so ta gradiva označena
z oznako interno oziroma zaupno
(3) Stranki sporazuma se zavezujeta da bosta na zahtevo nasprotne stranke vrnili vse
dokumente in njihove kopije pridobljene v okviru medsebojnega sodelovanja ki vsebujejo
podatke ki predstavljajo poslovno skrivnost
(4) Naročnik lahko od izvajalca zahteva polno odškodnino za vso škodo ki jo utrpi in ki izvira
iz objave ali okoriščanja z naročnikovimi poslovnimi skrivnostmi ali zaupnimi informacijami
POGODBENA KAZEN
17 člen
(1) V primeru da izvajalec zamuja z izvedbo storitev iz razlogov ki niso na strani naročnika
ter ne gre za opravičeno zamudo je dolžan plačati pogodbeno kazen v višini od
vrednosti sporazuma za vsak dan zamude vendar največ vrednosti sporazuma
(2) Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu pogodbene cene Stranki sporazuma soglašata
da naročnik ni dolžan sporočiti izvajalcu da si pridržuje pravico do pogodbene kazni če je
izvajalec zamujal z izvedbo storitev
(3) V primeru da zamuda ali napake pri izvedbi onemogočajo namen posla lahko naročnik
odstopi od okvirnega sporazuma in zahteva odškodnino
38
ODSTOP OD SPORAZUMA
18 člen
(1) Katerakoli od strank sporazuma lahko zaradi kršitev obveznosti s strani nasprotne stranke
če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu odstopi od okvirnega sporazuma brez
odpovednega roka V primeru odstopa sta stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz
tega sporazuma in nastalo škodo
(2) V vsakem primeru lahko vsaka od strank odstopi od okvirnega sporazuma s tem da glede
na razlog odstopa izbere za nasprotno stran primeren čas ter poravna vse stroške ki jih s tem
povzroči Vsaka stranka lahko prekine okvirni sporazum brez da bi navajala razloge s
trimesečnim odpovednim rokom
19 člen
Okvirni sporazum preneha veljati če je naročnik seznanjen da je pristojni državni organ ali
sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne okoljske ali socialne zakonodaje
s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
20 člen
Pogodbeni stranki se zavezujeta da
- ne bosta kršili dolžnostnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem
ali zasebnem sektorju ki ga določajo s strani države sprejeti zakonski in
podzakonski predpisi ter zapisani kodeksi ravnanja v poklicnih ali poslovnih
združenjih
- ne bosta dali oziroma obljubili kakršnegakoli darila ali plačila v denarju ali v kakem
drugem dragocenem predmetu posredno ali neposredno kateremu funkcionarju
uslužbencu ali drugemu zaposlenemu pri naročniku ali drugem državnem organu
(službi oddelku agenciji) oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične
stranke z namenom podkupovanja da bi tako napeljeval takega funkcionarja
uslužbenca ali drugega zaposlenega stranko ali kandidata k zlorabi svojega
položaja ali k vplivanju na zakon ali odločitev naročnika ali drugega pristojnega
organa tako da bi s tem pridobila obdržala ali usmerila posle k naročnikovemu
sopogodbeniku ali njegovemu izpolnitvenemu pomočniku zastopniku distributerju
ali drugi povezani pravni ali fizični osebi
- ne bosta omejevali oziroma vplivali na poslovanje izvajalca ali naročnika pri
poslovanju po predpisih o javnem naročanju
- ne bosta sklenili pogodbe pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene
stranke predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja
obljubi ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali sklenitev
posla pod ugodnejšimi pogoji ali za drugo ravnanje ali opustitev s katerim je organu
ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev
nedovoljene koristi predstavniku organa posredniku organa ali organizacije iz
javnega sektorja drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku zastopniku
posredniku
39
V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule je že veljavno sklenjena pogodba nična
Pogodba ki je veljavno sklenjena pod odložilnim ali razveznim pogojem ki v primeru
ugotovitve kršitve ali poskusa kršitve protikorupcijske klavzule še ni nastopil se šteje da ni
bila sklenjena
Na ničnost pogodbe se lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba in se ugotavlja pred stvarno
in krajevno pristojnim sodiščem v Republiki Sloveniji
REŠEVANJE SPOROV
21 člen
(1) Morebitne spore ki bi nastali v zvezi z izvajanjem tega sporazuma bosta pogodbeni stranki
skušali rešiti sporazumno
(2) Če spornega vprašanja ne bi mogli rešiti sporazumno lahko vsaka pogodbena stranka
sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v
KONČNE DOLOČBE
22 člen
(1) Okvirni sporazum je sklenjen z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank in velja
za čas veljavnosti kot je opredeljeno v okvirnem sporazumu
(2) Okvirni sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom ki ga sprejmeta in
podpišeta obe pogodbeni stranki Če katerakoli od določb sporazuma je ali postane
neveljavna to ne vpliva na ostale določbe sporazuma Neveljavna določba se nadomesti z
veljavno ki mora čimbolj ustrezati namenu ki ga je želela doseči neveljavna določba
(3) Okvirni sporazum je sklenjen z odložnim pogojem
- Izvajalec mora za izpolnitev pogoja predložiti v roku 5 (petih) dni po prejemu
sklenjene pogodbe garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (menico)
- Če izvajalec ne bo izpolnil zahtevanih obveznosti iz prvega odstavka tega člena te
pogodbe se šteje da pogodba ni bila sklenjena naročnik pa bo unovčil Garancijo za
resnost ponudbe (menico)
Ob izpolnitvi pogojev iz prve in druge točke pa pogodba učinkuje od dneva sklenitve pogodbe
Kot datum sklenitve pogodbe se šteje datum zadnjega podpisa pogodbenih strank
23 člen
Za urejanje razmerij ki niso izrecno določena s tem okvirnim sporazumom se uporabljajo
določila zakona ki ureja obligacijska razmerja in drugih veljavnih predpisov ki urejajo z
okvirnim sporazumom opredeljena medsebojna razmerja
24 člen
Okvirni sporazum je sestavljen v štirih (4) enakovrednih izvodih od katerih prejme vsaka
pogodbena stranka po dva (2) izvoda
Datum Datum
40
Naročnik Izvajalec
Občina Šentilj
mag Štefan Žvab župan
41
OBR-9
STANDARDNI OBRAZEC ZA ENOTNI EVROPSKI DOKUMENT V ZVEZI Z ODDAJO
JAVNEGA NAROČILA
Obrazec dobite na spletni strani naročnika wwwsentiljsi in ga izpolnite na Portalu javnih
naročil na povezavi httpwwwenarocanjesi_ESPD
Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte ki v
kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik sodelujoči ponudniki v primeru skupne
ponudbe gospodarski subjekti na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci)
Priporočila za izpolnjevanje ESPD obrazca Obrazec ESPD ki je objavljen pri tem javnem
naročilu na spletni strani wwwsentiljsi si naložite in shranite na svoj računalnik (v takšni obliki
kot je objavljen - xml) Nato odprite Portal javnih naročil zavihek ESPD (povezava
httpwwwenarocanjesi_ESPD) kjer pri vprašanju raquoKdo stelaquo izberete možnost raquoSem
gospodarski subjektlaquo Pri naslednjem koraku pripnete shranjeno datoteko xml ESPD ki ste si
jo pred tem naložili in shranili v vaš računalnik Potem nadaljujete z izpolnjevanjem obrazca
Ponudnik ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo naloži svoj ESPD v razdelek raquoESPD ndash
ponudniklaquo ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek raquoESPD ndash ostali sodelujočilaquo
Ponudnik ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo naloži nepodpisan ESPD v xml obliki in bo
podpisan hkrati s podpisom ponudbe
Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek raquoESPD ndash ostali sodelujočilaquo priloži podpisane ESPD
v pdf obliki ali v elektronski obliki podpisan xml
42
OBR-10
MENIČNA IZJAVA1
S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV ZA RESNOST PONUDBE
Ponudnik helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Zakoniti zastopnik oz pooblaščenec ponudnika helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
nepreklicno izjavljam da pooblaščam naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212
Šentilj v Slov goricah da lahko podpisano bianco menico ki je bila izročena kot
zavarovanje za resnost ponudbe za javno naročilo raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh
in javnih površinah v občini Šentilj za zimsko sezono 20182019 in 20192020laquo
objavljeno na Portalu JN pod št objave z dne skladno
z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbe za predmetno javno
naročilo brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek v višini
300000 EUR
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati
ko dospe v gotovini To pooblastilo preneha veljati z dnem 1 12 2018 oziroma z dnem
predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih del predmetnega naročila
Menični znesek se nakaže na račun naročnika št SI56 0131 8010 0009 155 odprt pri
UJP Ponudnik izjavlja da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje Menica
naj se izpolni s klavzulo raquoBREZ PROTESTAlaquo
Ponudnik hkrati POOBLAŠČAM naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
slov goricah da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take
menice
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz
naslednjih mojih računov
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
V primeru odprtja dodatnega računa ki ni zgoraj naveden izrecno dovoljujem izplačilo menice
in pooblaščam banko pri kateri je takšen račun odprt da izvede plačilo
Kraj in datum Podpis odgovorne osebe
Priloga bianco menica
1 Original menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev za resnost ponudbe in bianco menico mora ponudnik posredovati naročniku
po redni pošti najkasneje do dne in ure (ne glede na način vročitve) ki je določena kot datum in ura za oddajo ponudb
43
OBR-11
MENIČNA IZJAVA
S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV ZA DOBRO IZVEDBO DEL
Izvajalec helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Zakoniti zastopnik oz pooblaščenec izvajalca helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
nepreklicno izjavljam da pooblaščam naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212
Šentilj v Slov goricah da lahko podpisano bianco menico ki je bila izročena kot zavarovanje
za dobro izvedbo del po okviren sporazumu šthelliphelliphelliphelliphellip z dnehelliphelliphellipza javno naročilo
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip objavljeno na Portalu JN pod št objave z
dne skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in
ponudbe za predmetno javno naročilo brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih
delih za znesek v višini helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip EUR
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati
ko dospe v gotovini To pooblastilo preneha veljati 30 dan po roku za izpolnitev ponudnikovih
pogodbenih obveznosti
Menični znesek se nakaže na račun naročnika št SI56 0131 8010 0009 155 odprt pri
UJP Izvajalec izjavlja da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje Menica
naj se izpolni s klavzulo raquoBREZ PROTESTAlaquo
Izvajalec hkrati POOBLAŠČAM naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
Slov goricah da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take
menice
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz
naslednjih mojih računov
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
V primeru odprtja dodatnega računa ki ni zgoraj naveden izrecno dovoljujem izplačilo menice
in pooblaščam banko pri kateri je takšen račun odprt da izvede plačilo
Kraj in datum
Podpis odgovorne osebe
35
minus izvajal storitve v skladu z vsemi veljavnimi predpisi Republike Slovenije in Evropske
unije ki urejajo predmet tega sporazuma ter načeli stroke in v skladu z zahtevami
naročnika
minus izvajal storitve po tem sporazumu strokovno brezhibno in kvalitetno ter v skladu z
dobrimi poslovnimi običaji
minus zagotavljal najvišjo kakovost storitev ne glede na čas in kraj izvajanja
minus pravočasno opozoril naročnika na vse nejasnosti iz vsebine oziroma obsega
obveznosti iz sporazuma
minus svoje naloge opravil brezhibno kvalitetno in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka
upoštevajoč predpise s tega področja
minus izvajal storitve po tem okvirnem sporazumu po pravilih stroke v skladu z navodili
naročnika in v dogovorjenih rokih
minus izvajal tudi izven normalnega delovnega časa ne da bi za to zahteval posebna denarna
nadomestila V kolikor bodo vremenske razmere terjale vključitev dodatnega kadra ga
bo izvajalec vključil v izvajanje zimske službe
minus se zavezuje da je seznanjen s predvidenim obsegom del kjer se bodo storitve izvajale
in se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za
delo nepopolnega inali neustreznega popisa območij ter se zavezuje da bo tovrstne
pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške ne da bi zaradi tega trpel čas in
kakovost storitev zimske službe
minus začetek izvajanja vsakokratnega pluženja in posipavanja cest se uskladi s
pooblaščenim predstavnikom naročnika oz drugimi predstavniki imenovanimi s strani
naročnika
minus da bo vodil dnevnik in evidenco tahografskih zapisov s potnimi nalogi za vse delovne
stroje ki to omogočajo in za vsa dela ki so se izvajala v skladu s tem sporazumom
prevzetimi deli ali na zahtevo naročnika namestil prenosne GPS naprave za
spremljanje vozil zimske službe z določitvijo statusa pluženja ali posipanja
minus da bo zagotavljal ustrezne tehnične zmogljivosti glede na obseg del ter bo dela izvajal
z ustrezno opremo glede na specifiko posamezne ceste
minus da bo naročniku predložil izvedbeni program zimske službe
minus da bodo dela izvajali strokovno usposobljeni delavci in da bo zagotovil strokovno
vodstvo izvajanja del ter lastno kontrolo
minus da bo v primeru poškodbe javnih cest pri opravljanju del iz tega sporazuma ki so
nastala po krivdi izvajalca le-te odpravil na svoje stroške v najkrajšem možnem času
minus omogočal ustrezen nadzor naročniku
11 člen
Če naročnik naroči storitev za katero izvajalec meni da bi bili kršeni predpisi ali povzročena
nesorazmerna škoda naročniku ali tretjemu lahko izvedbo odkloni ne da bi kršil določila
sporazuma vendar mora razlog za odklonitev dokazati oziroma izkazati obstoj in predstaviti
dejstva ki utemeljujejo odklonitev Če naročilo ne omogoča strokovno optimalne izvedbe
storitve ali pa zahteva rešitve ki niso v skladu s pravili stroke mora izvajalec naročnika na to
dejstvo opozoriti in mu svetovati primernejšo izvedbo vendar mora nalogo izpolniti kot mu je
bilo naročeno če naročnik pri tem vztraja
POOBLAŠČENE OSEBE
36
12 člen
(1) S strani naročnika je skrbnik tega okvirnega
sporazuma
(2) S strani izvajalca je skrbnik okvirnega
sporazuma ki je tudi odgovoren za izvedbo
storitev po tem okvirnem sporazumu
POGODBENA CENA
13 člen
(1) Vrednost posamezne storitve je razvidna iz predračuna ki je sestavni del tega sporazuma
V navedeni pogodbeni vrednosti so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del predvidenih
v popisu del vključno z vrednostjo vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih
del stroški za izdelavo zahtevane dokumentacije obratovalnimi stroški stroški za označitev
del v skladu z veljavnimi predpisi varnosti pri delu in vsi drugi stroški davki in morebitni popusti
tako da naročnika ne bremenijo kakršnikoli drugi stroški povezani s predmetom javnega
naročila V pogodbeno vrednost so tako vključeni vsi stroški dobave priprave in uporabe
potrebnega materiala z vsemi prenosi in transporti stroški deponije odvoza in morebitni drugi
stroški ki bi nastali v zvezi z deli ki so predmet sporazuma
Cene na enoto kot so razvidne iz predračuna so fiksne za prvo leto trajanja okvirnega
sporazuma nato pa se valorizirajo skladno s Pravilnikom o načinu valorizacije denarnih
obveznosti ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list
RS št 104) V primeru da indeks cen življenjskih potrebščin kumulativno preseže 4 (štiri
odstotke) vrednosti šteto od preteka enega leta od dneva sklenitve okvirnega sporazuma se
cene iz ponudbenega predračuna lahko uskladijo za največ 80 (osemdeset odstotkov)
povišanja indeksa cen življenjskih potrebščin
(2) Stranki sporazuma sta soglasni da so vsi stroški izvajalca vključeni v ceno Cena iz prvega
odstavka tega člena vsebuje vse dajatve stroške in davke razen DDV
JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI IZVAJALCA
14 člen
(1) Izvajalec mora najkasneje v 5-ih dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani
naročnika kot pogoj za veljavnost pogodbe naročniku izročiti bianco menico za dobro izvedbo
obveznosti iz okvirnega sporazuma v višini 10 od okvirne vrednosti sporazuma iz
predračuna (z DDV) v vrednosti EUR z menično izjavo s pooblastilom za
izpolnitev z veljavnostjo 30 dni po datumu poteka roka za izvedbo obveznosti po tej pogodbi
Naročnik po predhodnem obvestilu lahko unovči menico pod naslednjimi pogoji
bull če izvajalec del ne bo opravljal v skladu z zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo
javnega naročila
bull če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi kršitev ali zamude na strani izvajalca
bull če se na zahtevo naročnika v primernem roku ki ga določi naročnik pomanjkljivosti
ne odpravijo
37
bull če bo izvajalec kršil določbe veljavne zakonodaje v zvezi z varovanjem poslovnih
skrivnosti in zaupnosti podatkov
(2) Predložitev zavarovanja dobre izvedbe posla je pogoj za veljavnost te pogodbe
VIŠJA SILA
15 člen
(1) Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki ki nastopijo
neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob
sklepanju okvirnega sporazuma ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti
(2) Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v treh delovnih dneh po
nastanku le-te
(3) Nobena od strank sporazuma ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih
obveznosti iz razlogov ki so izven njenega nadzora
POSLOVNA SKRIVNOST
16 člen
(1) Stranki sporazuma soglašata da vsi podatki do katerih bi prišli z izvedbo tega okvirnega
sporazuma predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta da bosta vse podatke skrbno
varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvedbo tega okvirnega sporazuma
(2) Izvajalec se zavezuje da brez izrecne pisne naročnikove privolitve ne bo objavljal ali se
okoriščal z naročnikovimi poslovnimi skrivnostmi ali zaupnimi informacijami do katerih je imel
kot izvajalec dostop v času veljavnosti tega sporazuma ali po tem če so ta gradiva označena
z oznako interno oziroma zaupno
(3) Stranki sporazuma se zavezujeta da bosta na zahtevo nasprotne stranke vrnili vse
dokumente in njihove kopije pridobljene v okviru medsebojnega sodelovanja ki vsebujejo
podatke ki predstavljajo poslovno skrivnost
(4) Naročnik lahko od izvajalca zahteva polno odškodnino za vso škodo ki jo utrpi in ki izvira
iz objave ali okoriščanja z naročnikovimi poslovnimi skrivnostmi ali zaupnimi informacijami
POGODBENA KAZEN
17 člen
(1) V primeru da izvajalec zamuja z izvedbo storitev iz razlogov ki niso na strani naročnika
ter ne gre za opravičeno zamudo je dolžan plačati pogodbeno kazen v višini od
vrednosti sporazuma za vsak dan zamude vendar največ vrednosti sporazuma
(2) Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu pogodbene cene Stranki sporazuma soglašata
da naročnik ni dolžan sporočiti izvajalcu da si pridržuje pravico do pogodbene kazni če je
izvajalec zamujal z izvedbo storitev
(3) V primeru da zamuda ali napake pri izvedbi onemogočajo namen posla lahko naročnik
odstopi od okvirnega sporazuma in zahteva odškodnino
38
ODSTOP OD SPORAZUMA
18 člen
(1) Katerakoli od strank sporazuma lahko zaradi kršitev obveznosti s strani nasprotne stranke
če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu odstopi od okvirnega sporazuma brez
odpovednega roka V primeru odstopa sta stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz
tega sporazuma in nastalo škodo
(2) V vsakem primeru lahko vsaka od strank odstopi od okvirnega sporazuma s tem da glede
na razlog odstopa izbere za nasprotno stran primeren čas ter poravna vse stroške ki jih s tem
povzroči Vsaka stranka lahko prekine okvirni sporazum brez da bi navajala razloge s
trimesečnim odpovednim rokom
19 člen
Okvirni sporazum preneha veljati če je naročnik seznanjen da je pristojni državni organ ali
sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne okoljske ali socialne zakonodaje
s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
20 člen
Pogodbeni stranki se zavezujeta da
- ne bosta kršili dolžnostnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem
ali zasebnem sektorju ki ga določajo s strani države sprejeti zakonski in
podzakonski predpisi ter zapisani kodeksi ravnanja v poklicnih ali poslovnih
združenjih
- ne bosta dali oziroma obljubili kakršnegakoli darila ali plačila v denarju ali v kakem
drugem dragocenem predmetu posredno ali neposredno kateremu funkcionarju
uslužbencu ali drugemu zaposlenemu pri naročniku ali drugem državnem organu
(službi oddelku agenciji) oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične
stranke z namenom podkupovanja da bi tako napeljeval takega funkcionarja
uslužbenca ali drugega zaposlenega stranko ali kandidata k zlorabi svojega
položaja ali k vplivanju na zakon ali odločitev naročnika ali drugega pristojnega
organa tako da bi s tem pridobila obdržala ali usmerila posle k naročnikovemu
sopogodbeniku ali njegovemu izpolnitvenemu pomočniku zastopniku distributerju
ali drugi povezani pravni ali fizični osebi
- ne bosta omejevali oziroma vplivali na poslovanje izvajalca ali naročnika pri
poslovanju po predpisih o javnem naročanju
- ne bosta sklenili pogodbe pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene
stranke predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja
obljubi ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali sklenitev
posla pod ugodnejšimi pogoji ali za drugo ravnanje ali opustitev s katerim je organu
ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev
nedovoljene koristi predstavniku organa posredniku organa ali organizacije iz
javnega sektorja drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku zastopniku
posredniku
39
V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule je že veljavno sklenjena pogodba nična
Pogodba ki je veljavno sklenjena pod odložilnim ali razveznim pogojem ki v primeru
ugotovitve kršitve ali poskusa kršitve protikorupcijske klavzule še ni nastopil se šteje da ni
bila sklenjena
Na ničnost pogodbe se lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba in se ugotavlja pred stvarno
in krajevno pristojnim sodiščem v Republiki Sloveniji
REŠEVANJE SPOROV
21 člen
(1) Morebitne spore ki bi nastali v zvezi z izvajanjem tega sporazuma bosta pogodbeni stranki
skušali rešiti sporazumno
(2) Če spornega vprašanja ne bi mogli rešiti sporazumno lahko vsaka pogodbena stranka
sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v
KONČNE DOLOČBE
22 člen
(1) Okvirni sporazum je sklenjen z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank in velja
za čas veljavnosti kot je opredeljeno v okvirnem sporazumu
(2) Okvirni sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom ki ga sprejmeta in
podpišeta obe pogodbeni stranki Če katerakoli od določb sporazuma je ali postane
neveljavna to ne vpliva na ostale določbe sporazuma Neveljavna določba se nadomesti z
veljavno ki mora čimbolj ustrezati namenu ki ga je želela doseči neveljavna določba
(3) Okvirni sporazum je sklenjen z odložnim pogojem
- Izvajalec mora za izpolnitev pogoja predložiti v roku 5 (petih) dni po prejemu
sklenjene pogodbe garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (menico)
- Če izvajalec ne bo izpolnil zahtevanih obveznosti iz prvega odstavka tega člena te
pogodbe se šteje da pogodba ni bila sklenjena naročnik pa bo unovčil Garancijo za
resnost ponudbe (menico)
Ob izpolnitvi pogojev iz prve in druge točke pa pogodba učinkuje od dneva sklenitve pogodbe
Kot datum sklenitve pogodbe se šteje datum zadnjega podpisa pogodbenih strank
23 člen
Za urejanje razmerij ki niso izrecno določena s tem okvirnim sporazumom se uporabljajo
določila zakona ki ureja obligacijska razmerja in drugih veljavnih predpisov ki urejajo z
okvirnim sporazumom opredeljena medsebojna razmerja
24 člen
Okvirni sporazum je sestavljen v štirih (4) enakovrednih izvodih od katerih prejme vsaka
pogodbena stranka po dva (2) izvoda
Datum Datum
40
Naročnik Izvajalec
Občina Šentilj
mag Štefan Žvab župan
41
OBR-9
STANDARDNI OBRAZEC ZA ENOTNI EVROPSKI DOKUMENT V ZVEZI Z ODDAJO
JAVNEGA NAROČILA
Obrazec dobite na spletni strani naročnika wwwsentiljsi in ga izpolnite na Portalu javnih
naročil na povezavi httpwwwenarocanjesi_ESPD
Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte ki v
kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik sodelujoči ponudniki v primeru skupne
ponudbe gospodarski subjekti na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci)
Priporočila za izpolnjevanje ESPD obrazca Obrazec ESPD ki je objavljen pri tem javnem
naročilu na spletni strani wwwsentiljsi si naložite in shranite na svoj računalnik (v takšni obliki
kot je objavljen - xml) Nato odprite Portal javnih naročil zavihek ESPD (povezava
httpwwwenarocanjesi_ESPD) kjer pri vprašanju raquoKdo stelaquo izberete možnost raquoSem
gospodarski subjektlaquo Pri naslednjem koraku pripnete shranjeno datoteko xml ESPD ki ste si
jo pred tem naložili in shranili v vaš računalnik Potem nadaljujete z izpolnjevanjem obrazca
Ponudnik ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo naloži svoj ESPD v razdelek raquoESPD ndash
ponudniklaquo ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek raquoESPD ndash ostali sodelujočilaquo
Ponudnik ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo naloži nepodpisan ESPD v xml obliki in bo
podpisan hkrati s podpisom ponudbe
Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek raquoESPD ndash ostali sodelujočilaquo priloži podpisane ESPD
v pdf obliki ali v elektronski obliki podpisan xml
42
OBR-10
MENIČNA IZJAVA1
S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV ZA RESNOST PONUDBE
Ponudnik helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Zakoniti zastopnik oz pooblaščenec ponudnika helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
nepreklicno izjavljam da pooblaščam naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212
Šentilj v Slov goricah da lahko podpisano bianco menico ki je bila izročena kot
zavarovanje za resnost ponudbe za javno naročilo raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh
in javnih površinah v občini Šentilj za zimsko sezono 20182019 in 20192020laquo
objavljeno na Portalu JN pod št objave z dne skladno
z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbe za predmetno javno
naročilo brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek v višini
300000 EUR
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati
ko dospe v gotovini To pooblastilo preneha veljati z dnem 1 12 2018 oziroma z dnem
predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih del predmetnega naročila
Menični znesek se nakaže na račun naročnika št SI56 0131 8010 0009 155 odprt pri
UJP Ponudnik izjavlja da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje Menica
naj se izpolni s klavzulo raquoBREZ PROTESTAlaquo
Ponudnik hkrati POOBLAŠČAM naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
slov goricah da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take
menice
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz
naslednjih mojih računov
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
V primeru odprtja dodatnega računa ki ni zgoraj naveden izrecno dovoljujem izplačilo menice
in pooblaščam banko pri kateri je takšen račun odprt da izvede plačilo
Kraj in datum Podpis odgovorne osebe
Priloga bianco menica
1 Original menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev za resnost ponudbe in bianco menico mora ponudnik posredovati naročniku
po redni pošti najkasneje do dne in ure (ne glede na način vročitve) ki je določena kot datum in ura za oddajo ponudb
43
OBR-11
MENIČNA IZJAVA
S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV ZA DOBRO IZVEDBO DEL
Izvajalec helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Zakoniti zastopnik oz pooblaščenec izvajalca helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
nepreklicno izjavljam da pooblaščam naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212
Šentilj v Slov goricah da lahko podpisano bianco menico ki je bila izročena kot zavarovanje
za dobro izvedbo del po okviren sporazumu šthelliphelliphelliphelliphellip z dnehelliphelliphellipza javno naročilo
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip objavljeno na Portalu JN pod št objave z
dne skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in
ponudbe za predmetno javno naročilo brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih
delih za znesek v višini helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip EUR
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati
ko dospe v gotovini To pooblastilo preneha veljati 30 dan po roku za izpolnitev ponudnikovih
pogodbenih obveznosti
Menični znesek se nakaže na račun naročnika št SI56 0131 8010 0009 155 odprt pri
UJP Izvajalec izjavlja da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje Menica
naj se izpolni s klavzulo raquoBREZ PROTESTAlaquo
Izvajalec hkrati POOBLAŠČAM naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
Slov goricah da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take
menice
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz
naslednjih mojih računov
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
V primeru odprtja dodatnega računa ki ni zgoraj naveden izrecno dovoljujem izplačilo menice
in pooblaščam banko pri kateri je takšen račun odprt da izvede plačilo
Kraj in datum
Podpis odgovorne osebe
36
12 člen
(1) S strani naročnika je skrbnik tega okvirnega
sporazuma
(2) S strani izvajalca je skrbnik okvirnega
sporazuma ki je tudi odgovoren za izvedbo
storitev po tem okvirnem sporazumu
POGODBENA CENA
13 člen
(1) Vrednost posamezne storitve je razvidna iz predračuna ki je sestavni del tega sporazuma
V navedeni pogodbeni vrednosti so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del predvidenih
v popisu del vključno z vrednostjo vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih
del stroški za izdelavo zahtevane dokumentacije obratovalnimi stroški stroški za označitev
del v skladu z veljavnimi predpisi varnosti pri delu in vsi drugi stroški davki in morebitni popusti
tako da naročnika ne bremenijo kakršnikoli drugi stroški povezani s predmetom javnega
naročila V pogodbeno vrednost so tako vključeni vsi stroški dobave priprave in uporabe
potrebnega materiala z vsemi prenosi in transporti stroški deponije odvoza in morebitni drugi
stroški ki bi nastali v zvezi z deli ki so predmet sporazuma
Cene na enoto kot so razvidne iz predračuna so fiksne za prvo leto trajanja okvirnega
sporazuma nato pa se valorizirajo skladno s Pravilnikom o načinu valorizacije denarnih
obveznosti ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list
RS št 104) V primeru da indeks cen življenjskih potrebščin kumulativno preseže 4 (štiri
odstotke) vrednosti šteto od preteka enega leta od dneva sklenitve okvirnega sporazuma se
cene iz ponudbenega predračuna lahko uskladijo za največ 80 (osemdeset odstotkov)
povišanja indeksa cen življenjskih potrebščin
(2) Stranki sporazuma sta soglasni da so vsi stroški izvajalca vključeni v ceno Cena iz prvega
odstavka tega člena vsebuje vse dajatve stroške in davke razen DDV
JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI IZVAJALCA
14 člen
(1) Izvajalec mora najkasneje v 5-ih dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani
naročnika kot pogoj za veljavnost pogodbe naročniku izročiti bianco menico za dobro izvedbo
obveznosti iz okvirnega sporazuma v višini 10 od okvirne vrednosti sporazuma iz
predračuna (z DDV) v vrednosti EUR z menično izjavo s pooblastilom za
izpolnitev z veljavnostjo 30 dni po datumu poteka roka za izvedbo obveznosti po tej pogodbi
Naročnik po predhodnem obvestilu lahko unovči menico pod naslednjimi pogoji
bull če izvajalec del ne bo opravljal v skladu z zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo
javnega naročila
bull če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi kršitev ali zamude na strani izvajalca
bull če se na zahtevo naročnika v primernem roku ki ga določi naročnik pomanjkljivosti
ne odpravijo
37
bull če bo izvajalec kršil določbe veljavne zakonodaje v zvezi z varovanjem poslovnih
skrivnosti in zaupnosti podatkov
(2) Predložitev zavarovanja dobre izvedbe posla je pogoj za veljavnost te pogodbe
VIŠJA SILA
15 člen
(1) Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki ki nastopijo
neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob
sklepanju okvirnega sporazuma ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti
(2) Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v treh delovnih dneh po
nastanku le-te
(3) Nobena od strank sporazuma ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih
obveznosti iz razlogov ki so izven njenega nadzora
POSLOVNA SKRIVNOST
16 člen
(1) Stranki sporazuma soglašata da vsi podatki do katerih bi prišli z izvedbo tega okvirnega
sporazuma predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta da bosta vse podatke skrbno
varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvedbo tega okvirnega sporazuma
(2) Izvajalec se zavezuje da brez izrecne pisne naročnikove privolitve ne bo objavljal ali se
okoriščal z naročnikovimi poslovnimi skrivnostmi ali zaupnimi informacijami do katerih je imel
kot izvajalec dostop v času veljavnosti tega sporazuma ali po tem če so ta gradiva označena
z oznako interno oziroma zaupno
(3) Stranki sporazuma se zavezujeta da bosta na zahtevo nasprotne stranke vrnili vse
dokumente in njihove kopije pridobljene v okviru medsebojnega sodelovanja ki vsebujejo
podatke ki predstavljajo poslovno skrivnost
(4) Naročnik lahko od izvajalca zahteva polno odškodnino za vso škodo ki jo utrpi in ki izvira
iz objave ali okoriščanja z naročnikovimi poslovnimi skrivnostmi ali zaupnimi informacijami
POGODBENA KAZEN
17 člen
(1) V primeru da izvajalec zamuja z izvedbo storitev iz razlogov ki niso na strani naročnika
ter ne gre za opravičeno zamudo je dolžan plačati pogodbeno kazen v višini od
vrednosti sporazuma za vsak dan zamude vendar največ vrednosti sporazuma
(2) Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu pogodbene cene Stranki sporazuma soglašata
da naročnik ni dolžan sporočiti izvajalcu da si pridržuje pravico do pogodbene kazni če je
izvajalec zamujal z izvedbo storitev
(3) V primeru da zamuda ali napake pri izvedbi onemogočajo namen posla lahko naročnik
odstopi od okvirnega sporazuma in zahteva odškodnino
38
ODSTOP OD SPORAZUMA
18 člen
(1) Katerakoli od strank sporazuma lahko zaradi kršitev obveznosti s strani nasprotne stranke
če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu odstopi od okvirnega sporazuma brez
odpovednega roka V primeru odstopa sta stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz
tega sporazuma in nastalo škodo
(2) V vsakem primeru lahko vsaka od strank odstopi od okvirnega sporazuma s tem da glede
na razlog odstopa izbere za nasprotno stran primeren čas ter poravna vse stroške ki jih s tem
povzroči Vsaka stranka lahko prekine okvirni sporazum brez da bi navajala razloge s
trimesečnim odpovednim rokom
19 člen
Okvirni sporazum preneha veljati če je naročnik seznanjen da je pristojni državni organ ali
sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne okoljske ali socialne zakonodaje
s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
20 člen
Pogodbeni stranki se zavezujeta da
- ne bosta kršili dolžnostnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem
ali zasebnem sektorju ki ga določajo s strani države sprejeti zakonski in
podzakonski predpisi ter zapisani kodeksi ravnanja v poklicnih ali poslovnih
združenjih
- ne bosta dali oziroma obljubili kakršnegakoli darila ali plačila v denarju ali v kakem
drugem dragocenem predmetu posredno ali neposredno kateremu funkcionarju
uslužbencu ali drugemu zaposlenemu pri naročniku ali drugem državnem organu
(službi oddelku agenciji) oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične
stranke z namenom podkupovanja da bi tako napeljeval takega funkcionarja
uslužbenca ali drugega zaposlenega stranko ali kandidata k zlorabi svojega
položaja ali k vplivanju na zakon ali odločitev naročnika ali drugega pristojnega
organa tako da bi s tem pridobila obdržala ali usmerila posle k naročnikovemu
sopogodbeniku ali njegovemu izpolnitvenemu pomočniku zastopniku distributerju
ali drugi povezani pravni ali fizični osebi
- ne bosta omejevali oziroma vplivali na poslovanje izvajalca ali naročnika pri
poslovanju po predpisih o javnem naročanju
- ne bosta sklenili pogodbe pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene
stranke predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja
obljubi ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali sklenitev
posla pod ugodnejšimi pogoji ali za drugo ravnanje ali opustitev s katerim je organu
ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev
nedovoljene koristi predstavniku organa posredniku organa ali organizacije iz
javnega sektorja drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku zastopniku
posredniku
39
V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule je že veljavno sklenjena pogodba nična
Pogodba ki je veljavno sklenjena pod odložilnim ali razveznim pogojem ki v primeru
ugotovitve kršitve ali poskusa kršitve protikorupcijske klavzule še ni nastopil se šteje da ni
bila sklenjena
Na ničnost pogodbe se lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba in se ugotavlja pred stvarno
in krajevno pristojnim sodiščem v Republiki Sloveniji
REŠEVANJE SPOROV
21 člen
(1) Morebitne spore ki bi nastali v zvezi z izvajanjem tega sporazuma bosta pogodbeni stranki
skušali rešiti sporazumno
(2) Če spornega vprašanja ne bi mogli rešiti sporazumno lahko vsaka pogodbena stranka
sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v
KONČNE DOLOČBE
22 člen
(1) Okvirni sporazum je sklenjen z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank in velja
za čas veljavnosti kot je opredeljeno v okvirnem sporazumu
(2) Okvirni sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom ki ga sprejmeta in
podpišeta obe pogodbeni stranki Če katerakoli od določb sporazuma je ali postane
neveljavna to ne vpliva na ostale določbe sporazuma Neveljavna določba se nadomesti z
veljavno ki mora čimbolj ustrezati namenu ki ga je želela doseči neveljavna določba
(3) Okvirni sporazum je sklenjen z odložnim pogojem
- Izvajalec mora za izpolnitev pogoja predložiti v roku 5 (petih) dni po prejemu
sklenjene pogodbe garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (menico)
- Če izvajalec ne bo izpolnil zahtevanih obveznosti iz prvega odstavka tega člena te
pogodbe se šteje da pogodba ni bila sklenjena naročnik pa bo unovčil Garancijo za
resnost ponudbe (menico)
Ob izpolnitvi pogojev iz prve in druge točke pa pogodba učinkuje od dneva sklenitve pogodbe
Kot datum sklenitve pogodbe se šteje datum zadnjega podpisa pogodbenih strank
23 člen
Za urejanje razmerij ki niso izrecno določena s tem okvirnim sporazumom se uporabljajo
določila zakona ki ureja obligacijska razmerja in drugih veljavnih predpisov ki urejajo z
okvirnim sporazumom opredeljena medsebojna razmerja
24 člen
Okvirni sporazum je sestavljen v štirih (4) enakovrednih izvodih od katerih prejme vsaka
pogodbena stranka po dva (2) izvoda
Datum Datum
40
Naročnik Izvajalec
Občina Šentilj
mag Štefan Žvab župan
41
OBR-9
STANDARDNI OBRAZEC ZA ENOTNI EVROPSKI DOKUMENT V ZVEZI Z ODDAJO
JAVNEGA NAROČILA
Obrazec dobite na spletni strani naročnika wwwsentiljsi in ga izpolnite na Portalu javnih
naročil na povezavi httpwwwenarocanjesi_ESPD
Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte ki v
kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik sodelujoči ponudniki v primeru skupne
ponudbe gospodarski subjekti na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci)
Priporočila za izpolnjevanje ESPD obrazca Obrazec ESPD ki je objavljen pri tem javnem
naročilu na spletni strani wwwsentiljsi si naložite in shranite na svoj računalnik (v takšni obliki
kot je objavljen - xml) Nato odprite Portal javnih naročil zavihek ESPD (povezava
httpwwwenarocanjesi_ESPD) kjer pri vprašanju raquoKdo stelaquo izberete možnost raquoSem
gospodarski subjektlaquo Pri naslednjem koraku pripnete shranjeno datoteko xml ESPD ki ste si
jo pred tem naložili in shranili v vaš računalnik Potem nadaljujete z izpolnjevanjem obrazca
Ponudnik ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo naloži svoj ESPD v razdelek raquoESPD ndash
ponudniklaquo ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek raquoESPD ndash ostali sodelujočilaquo
Ponudnik ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo naloži nepodpisan ESPD v xml obliki in bo
podpisan hkrati s podpisom ponudbe
Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek raquoESPD ndash ostali sodelujočilaquo priloži podpisane ESPD
v pdf obliki ali v elektronski obliki podpisan xml
42
OBR-10
MENIČNA IZJAVA1
S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV ZA RESNOST PONUDBE
Ponudnik helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Zakoniti zastopnik oz pooblaščenec ponudnika helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
nepreklicno izjavljam da pooblaščam naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212
Šentilj v Slov goricah da lahko podpisano bianco menico ki je bila izročena kot
zavarovanje za resnost ponudbe za javno naročilo raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh
in javnih površinah v občini Šentilj za zimsko sezono 20182019 in 20192020laquo
objavljeno na Portalu JN pod št objave z dne skladno
z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbe za predmetno javno
naročilo brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek v višini
300000 EUR
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati
ko dospe v gotovini To pooblastilo preneha veljati z dnem 1 12 2018 oziroma z dnem
predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih del predmetnega naročila
Menični znesek se nakaže na račun naročnika št SI56 0131 8010 0009 155 odprt pri
UJP Ponudnik izjavlja da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje Menica
naj se izpolni s klavzulo raquoBREZ PROTESTAlaquo
Ponudnik hkrati POOBLAŠČAM naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
slov goricah da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take
menice
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz
naslednjih mojih računov
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
V primeru odprtja dodatnega računa ki ni zgoraj naveden izrecno dovoljujem izplačilo menice
in pooblaščam banko pri kateri je takšen račun odprt da izvede plačilo
Kraj in datum Podpis odgovorne osebe
Priloga bianco menica
1 Original menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev za resnost ponudbe in bianco menico mora ponudnik posredovati naročniku
po redni pošti najkasneje do dne in ure (ne glede na način vročitve) ki je določena kot datum in ura za oddajo ponudb
43
OBR-11
MENIČNA IZJAVA
S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV ZA DOBRO IZVEDBO DEL
Izvajalec helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Zakoniti zastopnik oz pooblaščenec izvajalca helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
nepreklicno izjavljam da pooblaščam naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212
Šentilj v Slov goricah da lahko podpisano bianco menico ki je bila izročena kot zavarovanje
za dobro izvedbo del po okviren sporazumu šthelliphelliphelliphelliphellip z dnehelliphelliphellipza javno naročilo
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip objavljeno na Portalu JN pod št objave z
dne skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in
ponudbe za predmetno javno naročilo brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih
delih za znesek v višini helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip EUR
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati
ko dospe v gotovini To pooblastilo preneha veljati 30 dan po roku za izpolnitev ponudnikovih
pogodbenih obveznosti
Menični znesek se nakaže na račun naročnika št SI56 0131 8010 0009 155 odprt pri
UJP Izvajalec izjavlja da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje Menica
naj se izpolni s klavzulo raquoBREZ PROTESTAlaquo
Izvajalec hkrati POOBLAŠČAM naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
Slov goricah da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take
menice
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz
naslednjih mojih računov
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
V primeru odprtja dodatnega računa ki ni zgoraj naveden izrecno dovoljujem izplačilo menice
in pooblaščam banko pri kateri je takšen račun odprt da izvede plačilo
Kraj in datum
Podpis odgovorne osebe
37
bull če bo izvajalec kršil določbe veljavne zakonodaje v zvezi z varovanjem poslovnih
skrivnosti in zaupnosti podatkov
(2) Predložitev zavarovanja dobre izvedbe posla je pogoj za veljavnost te pogodbe
VIŠJA SILA
15 člen
(1) Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki ki nastopijo
neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob
sklepanju okvirnega sporazuma ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti
(2) Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v treh delovnih dneh po
nastanku le-te
(3) Nobena od strank sporazuma ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih
obveznosti iz razlogov ki so izven njenega nadzora
POSLOVNA SKRIVNOST
16 člen
(1) Stranki sporazuma soglašata da vsi podatki do katerih bi prišli z izvedbo tega okvirnega
sporazuma predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta da bosta vse podatke skrbno
varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvedbo tega okvirnega sporazuma
(2) Izvajalec se zavezuje da brez izrecne pisne naročnikove privolitve ne bo objavljal ali se
okoriščal z naročnikovimi poslovnimi skrivnostmi ali zaupnimi informacijami do katerih je imel
kot izvajalec dostop v času veljavnosti tega sporazuma ali po tem če so ta gradiva označena
z oznako interno oziroma zaupno
(3) Stranki sporazuma se zavezujeta da bosta na zahtevo nasprotne stranke vrnili vse
dokumente in njihove kopije pridobljene v okviru medsebojnega sodelovanja ki vsebujejo
podatke ki predstavljajo poslovno skrivnost
(4) Naročnik lahko od izvajalca zahteva polno odškodnino za vso škodo ki jo utrpi in ki izvira
iz objave ali okoriščanja z naročnikovimi poslovnimi skrivnostmi ali zaupnimi informacijami
POGODBENA KAZEN
17 člen
(1) V primeru da izvajalec zamuja z izvedbo storitev iz razlogov ki niso na strani naročnika
ter ne gre za opravičeno zamudo je dolžan plačati pogodbeno kazen v višini od
vrednosti sporazuma za vsak dan zamude vendar največ vrednosti sporazuma
(2) Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu pogodbene cene Stranki sporazuma soglašata
da naročnik ni dolžan sporočiti izvajalcu da si pridržuje pravico do pogodbene kazni če je
izvajalec zamujal z izvedbo storitev
(3) V primeru da zamuda ali napake pri izvedbi onemogočajo namen posla lahko naročnik
odstopi od okvirnega sporazuma in zahteva odškodnino
38
ODSTOP OD SPORAZUMA
18 člen
(1) Katerakoli od strank sporazuma lahko zaradi kršitev obveznosti s strani nasprotne stranke
če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu odstopi od okvirnega sporazuma brez
odpovednega roka V primeru odstopa sta stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz
tega sporazuma in nastalo škodo
(2) V vsakem primeru lahko vsaka od strank odstopi od okvirnega sporazuma s tem da glede
na razlog odstopa izbere za nasprotno stran primeren čas ter poravna vse stroške ki jih s tem
povzroči Vsaka stranka lahko prekine okvirni sporazum brez da bi navajala razloge s
trimesečnim odpovednim rokom
19 člen
Okvirni sporazum preneha veljati če je naročnik seznanjen da je pristojni državni organ ali
sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne okoljske ali socialne zakonodaje
s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
20 člen
Pogodbeni stranki se zavezujeta da
- ne bosta kršili dolžnostnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem
ali zasebnem sektorju ki ga določajo s strani države sprejeti zakonski in
podzakonski predpisi ter zapisani kodeksi ravnanja v poklicnih ali poslovnih
združenjih
- ne bosta dali oziroma obljubili kakršnegakoli darila ali plačila v denarju ali v kakem
drugem dragocenem predmetu posredno ali neposredno kateremu funkcionarju
uslužbencu ali drugemu zaposlenemu pri naročniku ali drugem državnem organu
(službi oddelku agenciji) oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične
stranke z namenom podkupovanja da bi tako napeljeval takega funkcionarja
uslužbenca ali drugega zaposlenega stranko ali kandidata k zlorabi svojega
položaja ali k vplivanju na zakon ali odločitev naročnika ali drugega pristojnega
organa tako da bi s tem pridobila obdržala ali usmerila posle k naročnikovemu
sopogodbeniku ali njegovemu izpolnitvenemu pomočniku zastopniku distributerju
ali drugi povezani pravni ali fizični osebi
- ne bosta omejevali oziroma vplivali na poslovanje izvajalca ali naročnika pri
poslovanju po predpisih o javnem naročanju
- ne bosta sklenili pogodbe pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene
stranke predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja
obljubi ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali sklenitev
posla pod ugodnejšimi pogoji ali za drugo ravnanje ali opustitev s katerim je organu
ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev
nedovoljene koristi predstavniku organa posredniku organa ali organizacije iz
javnega sektorja drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku zastopniku
posredniku
39
V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule je že veljavno sklenjena pogodba nična
Pogodba ki je veljavno sklenjena pod odložilnim ali razveznim pogojem ki v primeru
ugotovitve kršitve ali poskusa kršitve protikorupcijske klavzule še ni nastopil se šteje da ni
bila sklenjena
Na ničnost pogodbe se lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba in se ugotavlja pred stvarno
in krajevno pristojnim sodiščem v Republiki Sloveniji
REŠEVANJE SPOROV
21 člen
(1) Morebitne spore ki bi nastali v zvezi z izvajanjem tega sporazuma bosta pogodbeni stranki
skušali rešiti sporazumno
(2) Če spornega vprašanja ne bi mogli rešiti sporazumno lahko vsaka pogodbena stranka
sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v
KONČNE DOLOČBE
22 člen
(1) Okvirni sporazum je sklenjen z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank in velja
za čas veljavnosti kot je opredeljeno v okvirnem sporazumu
(2) Okvirni sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom ki ga sprejmeta in
podpišeta obe pogodbeni stranki Če katerakoli od določb sporazuma je ali postane
neveljavna to ne vpliva na ostale določbe sporazuma Neveljavna določba se nadomesti z
veljavno ki mora čimbolj ustrezati namenu ki ga je želela doseči neveljavna določba
(3) Okvirni sporazum je sklenjen z odložnim pogojem
- Izvajalec mora za izpolnitev pogoja predložiti v roku 5 (petih) dni po prejemu
sklenjene pogodbe garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (menico)
- Če izvajalec ne bo izpolnil zahtevanih obveznosti iz prvega odstavka tega člena te
pogodbe se šteje da pogodba ni bila sklenjena naročnik pa bo unovčil Garancijo za
resnost ponudbe (menico)
Ob izpolnitvi pogojev iz prve in druge točke pa pogodba učinkuje od dneva sklenitve pogodbe
Kot datum sklenitve pogodbe se šteje datum zadnjega podpisa pogodbenih strank
23 člen
Za urejanje razmerij ki niso izrecno določena s tem okvirnim sporazumom se uporabljajo
določila zakona ki ureja obligacijska razmerja in drugih veljavnih predpisov ki urejajo z
okvirnim sporazumom opredeljena medsebojna razmerja
24 člen
Okvirni sporazum je sestavljen v štirih (4) enakovrednih izvodih od katerih prejme vsaka
pogodbena stranka po dva (2) izvoda
Datum Datum
40
Naročnik Izvajalec
Občina Šentilj
mag Štefan Žvab župan
41
OBR-9
STANDARDNI OBRAZEC ZA ENOTNI EVROPSKI DOKUMENT V ZVEZI Z ODDAJO
JAVNEGA NAROČILA
Obrazec dobite na spletni strani naročnika wwwsentiljsi in ga izpolnite na Portalu javnih
naročil na povezavi httpwwwenarocanjesi_ESPD
Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte ki v
kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik sodelujoči ponudniki v primeru skupne
ponudbe gospodarski subjekti na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci)
Priporočila za izpolnjevanje ESPD obrazca Obrazec ESPD ki je objavljen pri tem javnem
naročilu na spletni strani wwwsentiljsi si naložite in shranite na svoj računalnik (v takšni obliki
kot je objavljen - xml) Nato odprite Portal javnih naročil zavihek ESPD (povezava
httpwwwenarocanjesi_ESPD) kjer pri vprašanju raquoKdo stelaquo izberete možnost raquoSem
gospodarski subjektlaquo Pri naslednjem koraku pripnete shranjeno datoteko xml ESPD ki ste si
jo pred tem naložili in shranili v vaš računalnik Potem nadaljujete z izpolnjevanjem obrazca
Ponudnik ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo naloži svoj ESPD v razdelek raquoESPD ndash
ponudniklaquo ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek raquoESPD ndash ostali sodelujočilaquo
Ponudnik ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo naloži nepodpisan ESPD v xml obliki in bo
podpisan hkrati s podpisom ponudbe
Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek raquoESPD ndash ostali sodelujočilaquo priloži podpisane ESPD
v pdf obliki ali v elektronski obliki podpisan xml
42
OBR-10
MENIČNA IZJAVA1
S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV ZA RESNOST PONUDBE
Ponudnik helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Zakoniti zastopnik oz pooblaščenec ponudnika helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
nepreklicno izjavljam da pooblaščam naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212
Šentilj v Slov goricah da lahko podpisano bianco menico ki je bila izročena kot
zavarovanje za resnost ponudbe za javno naročilo raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh
in javnih površinah v občini Šentilj za zimsko sezono 20182019 in 20192020laquo
objavljeno na Portalu JN pod št objave z dne skladno
z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbe za predmetno javno
naročilo brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek v višini
300000 EUR
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati
ko dospe v gotovini To pooblastilo preneha veljati z dnem 1 12 2018 oziroma z dnem
predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih del predmetnega naročila
Menični znesek se nakaže na račun naročnika št SI56 0131 8010 0009 155 odprt pri
UJP Ponudnik izjavlja da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje Menica
naj se izpolni s klavzulo raquoBREZ PROTESTAlaquo
Ponudnik hkrati POOBLAŠČAM naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
slov goricah da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take
menice
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz
naslednjih mojih računov
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
V primeru odprtja dodatnega računa ki ni zgoraj naveden izrecno dovoljujem izplačilo menice
in pooblaščam banko pri kateri je takšen račun odprt da izvede plačilo
Kraj in datum Podpis odgovorne osebe
Priloga bianco menica
1 Original menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev za resnost ponudbe in bianco menico mora ponudnik posredovati naročniku
po redni pošti najkasneje do dne in ure (ne glede na način vročitve) ki je določena kot datum in ura za oddajo ponudb
43
OBR-11
MENIČNA IZJAVA
S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV ZA DOBRO IZVEDBO DEL
Izvajalec helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Zakoniti zastopnik oz pooblaščenec izvajalca helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
nepreklicno izjavljam da pooblaščam naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212
Šentilj v Slov goricah da lahko podpisano bianco menico ki je bila izročena kot zavarovanje
za dobro izvedbo del po okviren sporazumu šthelliphelliphelliphelliphellip z dnehelliphelliphellipza javno naročilo
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip objavljeno na Portalu JN pod št objave z
dne skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in
ponudbe za predmetno javno naročilo brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih
delih za znesek v višini helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip EUR
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati
ko dospe v gotovini To pooblastilo preneha veljati 30 dan po roku za izpolnitev ponudnikovih
pogodbenih obveznosti
Menični znesek se nakaže na račun naročnika št SI56 0131 8010 0009 155 odprt pri
UJP Izvajalec izjavlja da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje Menica
naj se izpolni s klavzulo raquoBREZ PROTESTAlaquo
Izvajalec hkrati POOBLAŠČAM naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
Slov goricah da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take
menice
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz
naslednjih mojih računov
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
V primeru odprtja dodatnega računa ki ni zgoraj naveden izrecno dovoljujem izplačilo menice
in pooblaščam banko pri kateri je takšen račun odprt da izvede plačilo
Kraj in datum
Podpis odgovorne osebe
38
ODSTOP OD SPORAZUMA
18 člen
(1) Katerakoli od strank sporazuma lahko zaradi kršitev obveznosti s strani nasprotne stranke
če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu odstopi od okvirnega sporazuma brez
odpovednega roka V primeru odstopa sta stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz
tega sporazuma in nastalo škodo
(2) V vsakem primeru lahko vsaka od strank odstopi od okvirnega sporazuma s tem da glede
na razlog odstopa izbere za nasprotno stran primeren čas ter poravna vse stroške ki jih s tem
povzroči Vsaka stranka lahko prekine okvirni sporazum brez da bi navajala razloge s
trimesečnim odpovednim rokom
19 člen
Okvirni sporazum preneha veljati če je naročnik seznanjen da je pristojni državni organ ali
sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne okoljske ali socialne zakonodaje
s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
20 člen
Pogodbeni stranki se zavezujeta da
- ne bosta kršili dolžnostnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem
ali zasebnem sektorju ki ga določajo s strani države sprejeti zakonski in
podzakonski predpisi ter zapisani kodeksi ravnanja v poklicnih ali poslovnih
združenjih
- ne bosta dali oziroma obljubili kakršnegakoli darila ali plačila v denarju ali v kakem
drugem dragocenem predmetu posredno ali neposredno kateremu funkcionarju
uslužbencu ali drugemu zaposlenemu pri naročniku ali drugem državnem organu
(službi oddelku agenciji) oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične
stranke z namenom podkupovanja da bi tako napeljeval takega funkcionarja
uslužbenca ali drugega zaposlenega stranko ali kandidata k zlorabi svojega
položaja ali k vplivanju na zakon ali odločitev naročnika ali drugega pristojnega
organa tako da bi s tem pridobila obdržala ali usmerila posle k naročnikovemu
sopogodbeniku ali njegovemu izpolnitvenemu pomočniku zastopniku distributerju
ali drugi povezani pravni ali fizični osebi
- ne bosta omejevali oziroma vplivali na poslovanje izvajalca ali naročnika pri
poslovanju po predpisih o javnem naročanju
- ne bosta sklenili pogodbe pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene
stranke predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja
obljubi ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali sklenitev
posla pod ugodnejšimi pogoji ali za drugo ravnanje ali opustitev s katerim je organu
ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev
nedovoljene koristi predstavniku organa posredniku organa ali organizacije iz
javnega sektorja drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku zastopniku
posredniku
39
V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule je že veljavno sklenjena pogodba nična
Pogodba ki je veljavno sklenjena pod odložilnim ali razveznim pogojem ki v primeru
ugotovitve kršitve ali poskusa kršitve protikorupcijske klavzule še ni nastopil se šteje da ni
bila sklenjena
Na ničnost pogodbe se lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba in se ugotavlja pred stvarno
in krajevno pristojnim sodiščem v Republiki Sloveniji
REŠEVANJE SPOROV
21 člen
(1) Morebitne spore ki bi nastali v zvezi z izvajanjem tega sporazuma bosta pogodbeni stranki
skušali rešiti sporazumno
(2) Če spornega vprašanja ne bi mogli rešiti sporazumno lahko vsaka pogodbena stranka
sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v
KONČNE DOLOČBE
22 člen
(1) Okvirni sporazum je sklenjen z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank in velja
za čas veljavnosti kot je opredeljeno v okvirnem sporazumu
(2) Okvirni sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom ki ga sprejmeta in
podpišeta obe pogodbeni stranki Če katerakoli od določb sporazuma je ali postane
neveljavna to ne vpliva na ostale določbe sporazuma Neveljavna določba se nadomesti z
veljavno ki mora čimbolj ustrezati namenu ki ga je želela doseči neveljavna določba
(3) Okvirni sporazum je sklenjen z odložnim pogojem
- Izvajalec mora za izpolnitev pogoja predložiti v roku 5 (petih) dni po prejemu
sklenjene pogodbe garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (menico)
- Če izvajalec ne bo izpolnil zahtevanih obveznosti iz prvega odstavka tega člena te
pogodbe se šteje da pogodba ni bila sklenjena naročnik pa bo unovčil Garancijo za
resnost ponudbe (menico)
Ob izpolnitvi pogojev iz prve in druge točke pa pogodba učinkuje od dneva sklenitve pogodbe
Kot datum sklenitve pogodbe se šteje datum zadnjega podpisa pogodbenih strank
23 člen
Za urejanje razmerij ki niso izrecno določena s tem okvirnim sporazumom se uporabljajo
določila zakona ki ureja obligacijska razmerja in drugih veljavnih predpisov ki urejajo z
okvirnim sporazumom opredeljena medsebojna razmerja
24 člen
Okvirni sporazum je sestavljen v štirih (4) enakovrednih izvodih od katerih prejme vsaka
pogodbena stranka po dva (2) izvoda
Datum Datum
40
Naročnik Izvajalec
Občina Šentilj
mag Štefan Žvab župan
41
OBR-9
STANDARDNI OBRAZEC ZA ENOTNI EVROPSKI DOKUMENT V ZVEZI Z ODDAJO
JAVNEGA NAROČILA
Obrazec dobite na spletni strani naročnika wwwsentiljsi in ga izpolnite na Portalu javnih
naročil na povezavi httpwwwenarocanjesi_ESPD
Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte ki v
kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik sodelujoči ponudniki v primeru skupne
ponudbe gospodarski subjekti na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci)
Priporočila za izpolnjevanje ESPD obrazca Obrazec ESPD ki je objavljen pri tem javnem
naročilu na spletni strani wwwsentiljsi si naložite in shranite na svoj računalnik (v takšni obliki
kot je objavljen - xml) Nato odprite Portal javnih naročil zavihek ESPD (povezava
httpwwwenarocanjesi_ESPD) kjer pri vprašanju raquoKdo stelaquo izberete možnost raquoSem
gospodarski subjektlaquo Pri naslednjem koraku pripnete shranjeno datoteko xml ESPD ki ste si
jo pred tem naložili in shranili v vaš računalnik Potem nadaljujete z izpolnjevanjem obrazca
Ponudnik ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo naloži svoj ESPD v razdelek raquoESPD ndash
ponudniklaquo ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek raquoESPD ndash ostali sodelujočilaquo
Ponudnik ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo naloži nepodpisan ESPD v xml obliki in bo
podpisan hkrati s podpisom ponudbe
Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek raquoESPD ndash ostali sodelujočilaquo priloži podpisane ESPD
v pdf obliki ali v elektronski obliki podpisan xml
42
OBR-10
MENIČNA IZJAVA1
S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV ZA RESNOST PONUDBE
Ponudnik helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Zakoniti zastopnik oz pooblaščenec ponudnika helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
nepreklicno izjavljam da pooblaščam naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212
Šentilj v Slov goricah da lahko podpisano bianco menico ki je bila izročena kot
zavarovanje za resnost ponudbe za javno naročilo raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh
in javnih površinah v občini Šentilj za zimsko sezono 20182019 in 20192020laquo
objavljeno na Portalu JN pod št objave z dne skladno
z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbe za predmetno javno
naročilo brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek v višini
300000 EUR
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati
ko dospe v gotovini To pooblastilo preneha veljati z dnem 1 12 2018 oziroma z dnem
predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih del predmetnega naročila
Menični znesek se nakaže na račun naročnika št SI56 0131 8010 0009 155 odprt pri
UJP Ponudnik izjavlja da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje Menica
naj se izpolni s klavzulo raquoBREZ PROTESTAlaquo
Ponudnik hkrati POOBLAŠČAM naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
slov goricah da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take
menice
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz
naslednjih mojih računov
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
V primeru odprtja dodatnega računa ki ni zgoraj naveden izrecno dovoljujem izplačilo menice
in pooblaščam banko pri kateri je takšen račun odprt da izvede plačilo
Kraj in datum Podpis odgovorne osebe
Priloga bianco menica
1 Original menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev za resnost ponudbe in bianco menico mora ponudnik posredovati naročniku
po redni pošti najkasneje do dne in ure (ne glede na način vročitve) ki je določena kot datum in ura za oddajo ponudb
43
OBR-11
MENIČNA IZJAVA
S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV ZA DOBRO IZVEDBO DEL
Izvajalec helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Zakoniti zastopnik oz pooblaščenec izvajalca helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
nepreklicno izjavljam da pooblaščam naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212
Šentilj v Slov goricah da lahko podpisano bianco menico ki je bila izročena kot zavarovanje
za dobro izvedbo del po okviren sporazumu šthelliphelliphelliphelliphellip z dnehelliphelliphellipza javno naročilo
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip objavljeno na Portalu JN pod št objave z
dne skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in
ponudbe za predmetno javno naročilo brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih
delih za znesek v višini helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip EUR
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati
ko dospe v gotovini To pooblastilo preneha veljati 30 dan po roku za izpolnitev ponudnikovih
pogodbenih obveznosti
Menični znesek se nakaže na račun naročnika št SI56 0131 8010 0009 155 odprt pri
UJP Izvajalec izjavlja da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje Menica
naj se izpolni s klavzulo raquoBREZ PROTESTAlaquo
Izvajalec hkrati POOBLAŠČAM naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
Slov goricah da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take
menice
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz
naslednjih mojih računov
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
V primeru odprtja dodatnega računa ki ni zgoraj naveden izrecno dovoljujem izplačilo menice
in pooblaščam banko pri kateri je takšen račun odprt da izvede plačilo
Kraj in datum
Podpis odgovorne osebe
39
V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule je že veljavno sklenjena pogodba nična
Pogodba ki je veljavno sklenjena pod odložilnim ali razveznim pogojem ki v primeru
ugotovitve kršitve ali poskusa kršitve protikorupcijske klavzule še ni nastopil se šteje da ni
bila sklenjena
Na ničnost pogodbe se lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba in se ugotavlja pred stvarno
in krajevno pristojnim sodiščem v Republiki Sloveniji
REŠEVANJE SPOROV
21 člen
(1) Morebitne spore ki bi nastali v zvezi z izvajanjem tega sporazuma bosta pogodbeni stranki
skušali rešiti sporazumno
(2) Če spornega vprašanja ne bi mogli rešiti sporazumno lahko vsaka pogodbena stranka
sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v
KONČNE DOLOČBE
22 člen
(1) Okvirni sporazum je sklenjen z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank in velja
za čas veljavnosti kot je opredeljeno v okvirnem sporazumu
(2) Okvirni sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom ki ga sprejmeta in
podpišeta obe pogodbeni stranki Če katerakoli od določb sporazuma je ali postane
neveljavna to ne vpliva na ostale določbe sporazuma Neveljavna določba se nadomesti z
veljavno ki mora čimbolj ustrezati namenu ki ga je želela doseči neveljavna določba
(3) Okvirni sporazum je sklenjen z odložnim pogojem
- Izvajalec mora za izpolnitev pogoja predložiti v roku 5 (petih) dni po prejemu
sklenjene pogodbe garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (menico)
- Če izvajalec ne bo izpolnil zahtevanih obveznosti iz prvega odstavka tega člena te
pogodbe se šteje da pogodba ni bila sklenjena naročnik pa bo unovčil Garancijo za
resnost ponudbe (menico)
Ob izpolnitvi pogojev iz prve in druge točke pa pogodba učinkuje od dneva sklenitve pogodbe
Kot datum sklenitve pogodbe se šteje datum zadnjega podpisa pogodbenih strank
23 člen
Za urejanje razmerij ki niso izrecno določena s tem okvirnim sporazumom se uporabljajo
določila zakona ki ureja obligacijska razmerja in drugih veljavnih predpisov ki urejajo z
okvirnim sporazumom opredeljena medsebojna razmerja
24 člen
Okvirni sporazum je sestavljen v štirih (4) enakovrednih izvodih od katerih prejme vsaka
pogodbena stranka po dva (2) izvoda
Datum Datum
40
Naročnik Izvajalec
Občina Šentilj
mag Štefan Žvab župan
41
OBR-9
STANDARDNI OBRAZEC ZA ENOTNI EVROPSKI DOKUMENT V ZVEZI Z ODDAJO
JAVNEGA NAROČILA
Obrazec dobite na spletni strani naročnika wwwsentiljsi in ga izpolnite na Portalu javnih
naročil na povezavi httpwwwenarocanjesi_ESPD
Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte ki v
kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik sodelujoči ponudniki v primeru skupne
ponudbe gospodarski subjekti na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci)
Priporočila za izpolnjevanje ESPD obrazca Obrazec ESPD ki je objavljen pri tem javnem
naročilu na spletni strani wwwsentiljsi si naložite in shranite na svoj računalnik (v takšni obliki
kot je objavljen - xml) Nato odprite Portal javnih naročil zavihek ESPD (povezava
httpwwwenarocanjesi_ESPD) kjer pri vprašanju raquoKdo stelaquo izberete možnost raquoSem
gospodarski subjektlaquo Pri naslednjem koraku pripnete shranjeno datoteko xml ESPD ki ste si
jo pred tem naložili in shranili v vaš računalnik Potem nadaljujete z izpolnjevanjem obrazca
Ponudnik ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo naloži svoj ESPD v razdelek raquoESPD ndash
ponudniklaquo ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek raquoESPD ndash ostali sodelujočilaquo
Ponudnik ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo naloži nepodpisan ESPD v xml obliki in bo
podpisan hkrati s podpisom ponudbe
Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek raquoESPD ndash ostali sodelujočilaquo priloži podpisane ESPD
v pdf obliki ali v elektronski obliki podpisan xml
42
OBR-10
MENIČNA IZJAVA1
S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV ZA RESNOST PONUDBE
Ponudnik helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Zakoniti zastopnik oz pooblaščenec ponudnika helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
nepreklicno izjavljam da pooblaščam naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212
Šentilj v Slov goricah da lahko podpisano bianco menico ki je bila izročena kot
zavarovanje za resnost ponudbe za javno naročilo raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh
in javnih površinah v občini Šentilj za zimsko sezono 20182019 in 20192020laquo
objavljeno na Portalu JN pod št objave z dne skladno
z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbe za predmetno javno
naročilo brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek v višini
300000 EUR
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati
ko dospe v gotovini To pooblastilo preneha veljati z dnem 1 12 2018 oziroma z dnem
predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih del predmetnega naročila
Menični znesek se nakaže na račun naročnika št SI56 0131 8010 0009 155 odprt pri
UJP Ponudnik izjavlja da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje Menica
naj se izpolni s klavzulo raquoBREZ PROTESTAlaquo
Ponudnik hkrati POOBLAŠČAM naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
slov goricah da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take
menice
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz
naslednjih mojih računov
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
V primeru odprtja dodatnega računa ki ni zgoraj naveden izrecno dovoljujem izplačilo menice
in pooblaščam banko pri kateri je takšen račun odprt da izvede plačilo
Kraj in datum Podpis odgovorne osebe
Priloga bianco menica
1 Original menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev za resnost ponudbe in bianco menico mora ponudnik posredovati naročniku
po redni pošti najkasneje do dne in ure (ne glede na način vročitve) ki je določena kot datum in ura za oddajo ponudb
43
OBR-11
MENIČNA IZJAVA
S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV ZA DOBRO IZVEDBO DEL
Izvajalec helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Zakoniti zastopnik oz pooblaščenec izvajalca helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
nepreklicno izjavljam da pooblaščam naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212
Šentilj v Slov goricah da lahko podpisano bianco menico ki je bila izročena kot zavarovanje
za dobro izvedbo del po okviren sporazumu šthelliphelliphelliphelliphellip z dnehelliphelliphellipza javno naročilo
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip objavljeno na Portalu JN pod št objave z
dne skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in
ponudbe za predmetno javno naročilo brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih
delih za znesek v višini helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip EUR
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati
ko dospe v gotovini To pooblastilo preneha veljati 30 dan po roku za izpolnitev ponudnikovih
pogodbenih obveznosti
Menični znesek se nakaže na račun naročnika št SI56 0131 8010 0009 155 odprt pri
UJP Izvajalec izjavlja da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje Menica
naj se izpolni s klavzulo raquoBREZ PROTESTAlaquo
Izvajalec hkrati POOBLAŠČAM naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
Slov goricah da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take
menice
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz
naslednjih mojih računov
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
V primeru odprtja dodatnega računa ki ni zgoraj naveden izrecno dovoljujem izplačilo menice
in pooblaščam banko pri kateri je takšen račun odprt da izvede plačilo
Kraj in datum
Podpis odgovorne osebe
40
Naročnik Izvajalec
Občina Šentilj
mag Štefan Žvab župan
41
OBR-9
STANDARDNI OBRAZEC ZA ENOTNI EVROPSKI DOKUMENT V ZVEZI Z ODDAJO
JAVNEGA NAROČILA
Obrazec dobite na spletni strani naročnika wwwsentiljsi in ga izpolnite na Portalu javnih
naročil na povezavi httpwwwenarocanjesi_ESPD
Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte ki v
kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik sodelujoči ponudniki v primeru skupne
ponudbe gospodarski subjekti na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci)
Priporočila za izpolnjevanje ESPD obrazca Obrazec ESPD ki je objavljen pri tem javnem
naročilu na spletni strani wwwsentiljsi si naložite in shranite na svoj računalnik (v takšni obliki
kot je objavljen - xml) Nato odprite Portal javnih naročil zavihek ESPD (povezava
httpwwwenarocanjesi_ESPD) kjer pri vprašanju raquoKdo stelaquo izberete možnost raquoSem
gospodarski subjektlaquo Pri naslednjem koraku pripnete shranjeno datoteko xml ESPD ki ste si
jo pred tem naložili in shranili v vaš računalnik Potem nadaljujete z izpolnjevanjem obrazca
Ponudnik ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo naloži svoj ESPD v razdelek raquoESPD ndash
ponudniklaquo ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek raquoESPD ndash ostali sodelujočilaquo
Ponudnik ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo naloži nepodpisan ESPD v xml obliki in bo
podpisan hkrati s podpisom ponudbe
Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek raquoESPD ndash ostali sodelujočilaquo priloži podpisane ESPD
v pdf obliki ali v elektronski obliki podpisan xml
42
OBR-10
MENIČNA IZJAVA1
S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV ZA RESNOST PONUDBE
Ponudnik helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Zakoniti zastopnik oz pooblaščenec ponudnika helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
nepreklicno izjavljam da pooblaščam naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212
Šentilj v Slov goricah da lahko podpisano bianco menico ki je bila izročena kot
zavarovanje za resnost ponudbe za javno naročilo raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh
in javnih površinah v občini Šentilj za zimsko sezono 20182019 in 20192020laquo
objavljeno na Portalu JN pod št objave z dne skladno
z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbe za predmetno javno
naročilo brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek v višini
300000 EUR
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati
ko dospe v gotovini To pooblastilo preneha veljati z dnem 1 12 2018 oziroma z dnem
predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih del predmetnega naročila
Menični znesek se nakaže na račun naročnika št SI56 0131 8010 0009 155 odprt pri
UJP Ponudnik izjavlja da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje Menica
naj se izpolni s klavzulo raquoBREZ PROTESTAlaquo
Ponudnik hkrati POOBLAŠČAM naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
slov goricah da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take
menice
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz
naslednjih mojih računov
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
V primeru odprtja dodatnega računa ki ni zgoraj naveden izrecno dovoljujem izplačilo menice
in pooblaščam banko pri kateri je takšen račun odprt da izvede plačilo
Kraj in datum Podpis odgovorne osebe
Priloga bianco menica
1 Original menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev za resnost ponudbe in bianco menico mora ponudnik posredovati naročniku
po redni pošti najkasneje do dne in ure (ne glede na način vročitve) ki je določena kot datum in ura za oddajo ponudb
43
OBR-11
MENIČNA IZJAVA
S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV ZA DOBRO IZVEDBO DEL
Izvajalec helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Zakoniti zastopnik oz pooblaščenec izvajalca helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
nepreklicno izjavljam da pooblaščam naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212
Šentilj v Slov goricah da lahko podpisano bianco menico ki je bila izročena kot zavarovanje
za dobro izvedbo del po okviren sporazumu šthelliphelliphelliphelliphellip z dnehelliphelliphellipza javno naročilo
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip objavljeno na Portalu JN pod št objave z
dne skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in
ponudbe za predmetno javno naročilo brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih
delih za znesek v višini helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip EUR
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati
ko dospe v gotovini To pooblastilo preneha veljati 30 dan po roku za izpolnitev ponudnikovih
pogodbenih obveznosti
Menični znesek se nakaže na račun naročnika št SI56 0131 8010 0009 155 odprt pri
UJP Izvajalec izjavlja da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje Menica
naj se izpolni s klavzulo raquoBREZ PROTESTAlaquo
Izvajalec hkrati POOBLAŠČAM naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
Slov goricah da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take
menice
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz
naslednjih mojih računov
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
V primeru odprtja dodatnega računa ki ni zgoraj naveden izrecno dovoljujem izplačilo menice
in pooblaščam banko pri kateri je takšen račun odprt da izvede plačilo
Kraj in datum
Podpis odgovorne osebe
41
OBR-9
STANDARDNI OBRAZEC ZA ENOTNI EVROPSKI DOKUMENT V ZVEZI Z ODDAJO
JAVNEGA NAROČILA
Obrazec dobite na spletni strani naročnika wwwsentiljsi in ga izpolnite na Portalu javnih
naročil na povezavi httpwwwenarocanjesi_ESPD
Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte ki v
kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik sodelujoči ponudniki v primeru skupne
ponudbe gospodarski subjekti na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci)
Priporočila za izpolnjevanje ESPD obrazca Obrazec ESPD ki je objavljen pri tem javnem
naročilu na spletni strani wwwsentiljsi si naložite in shranite na svoj računalnik (v takšni obliki
kot je objavljen - xml) Nato odprite Portal javnih naročil zavihek ESPD (povezava
httpwwwenarocanjesi_ESPD) kjer pri vprašanju raquoKdo stelaquo izberete možnost raquoSem
gospodarski subjektlaquo Pri naslednjem koraku pripnete shranjeno datoteko xml ESPD ki ste si
jo pred tem naložili in shranili v vaš računalnik Potem nadaljujete z izpolnjevanjem obrazca
Ponudnik ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo naloži svoj ESPD v razdelek raquoESPD ndash
ponudniklaquo ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek raquoESPD ndash ostali sodelujočilaquo
Ponudnik ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo naloži nepodpisan ESPD v xml obliki in bo
podpisan hkrati s podpisom ponudbe
Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek raquoESPD ndash ostali sodelujočilaquo priloži podpisane ESPD
v pdf obliki ali v elektronski obliki podpisan xml
42
OBR-10
MENIČNA IZJAVA1
S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV ZA RESNOST PONUDBE
Ponudnik helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Zakoniti zastopnik oz pooblaščenec ponudnika helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
nepreklicno izjavljam da pooblaščam naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212
Šentilj v Slov goricah da lahko podpisano bianco menico ki je bila izročena kot
zavarovanje za resnost ponudbe za javno naročilo raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh
in javnih površinah v občini Šentilj za zimsko sezono 20182019 in 20192020laquo
objavljeno na Portalu JN pod št objave z dne skladno
z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbe za predmetno javno
naročilo brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek v višini
300000 EUR
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati
ko dospe v gotovini To pooblastilo preneha veljati z dnem 1 12 2018 oziroma z dnem
predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih del predmetnega naročila
Menični znesek se nakaže na račun naročnika št SI56 0131 8010 0009 155 odprt pri
UJP Ponudnik izjavlja da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje Menica
naj se izpolni s klavzulo raquoBREZ PROTESTAlaquo
Ponudnik hkrati POOBLAŠČAM naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
slov goricah da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take
menice
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz
naslednjih mojih računov
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
V primeru odprtja dodatnega računa ki ni zgoraj naveden izrecno dovoljujem izplačilo menice
in pooblaščam banko pri kateri je takšen račun odprt da izvede plačilo
Kraj in datum Podpis odgovorne osebe
Priloga bianco menica
1 Original menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev za resnost ponudbe in bianco menico mora ponudnik posredovati naročniku
po redni pošti najkasneje do dne in ure (ne glede na način vročitve) ki je določena kot datum in ura za oddajo ponudb
43
OBR-11
MENIČNA IZJAVA
S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV ZA DOBRO IZVEDBO DEL
Izvajalec helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Zakoniti zastopnik oz pooblaščenec izvajalca helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
nepreklicno izjavljam da pooblaščam naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212
Šentilj v Slov goricah da lahko podpisano bianco menico ki je bila izročena kot zavarovanje
za dobro izvedbo del po okviren sporazumu šthelliphelliphelliphelliphellip z dnehelliphelliphellipza javno naročilo
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip objavljeno na Portalu JN pod št objave z
dne skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in
ponudbe za predmetno javno naročilo brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih
delih za znesek v višini helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip EUR
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati
ko dospe v gotovini To pooblastilo preneha veljati 30 dan po roku za izpolnitev ponudnikovih
pogodbenih obveznosti
Menični znesek se nakaže na račun naročnika št SI56 0131 8010 0009 155 odprt pri
UJP Izvajalec izjavlja da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje Menica
naj se izpolni s klavzulo raquoBREZ PROTESTAlaquo
Izvajalec hkrati POOBLAŠČAM naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
Slov goricah da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take
menice
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz
naslednjih mojih računov
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
V primeru odprtja dodatnega računa ki ni zgoraj naveden izrecno dovoljujem izplačilo menice
in pooblaščam banko pri kateri je takšen račun odprt da izvede plačilo
Kraj in datum
Podpis odgovorne osebe
42
OBR-10
MENIČNA IZJAVA1
S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV ZA RESNOST PONUDBE
Ponudnik helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Zakoniti zastopnik oz pooblaščenec ponudnika helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
nepreklicno izjavljam da pooblaščam naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212
Šentilj v Slov goricah da lahko podpisano bianco menico ki je bila izročena kot
zavarovanje za resnost ponudbe za javno naročilo raquoIzvajanje zimske službe na javnih poteh
in javnih površinah v občini Šentilj za zimsko sezono 20182019 in 20192020laquo
objavljeno na Portalu JN pod št objave z dne skladno
z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbe za predmetno javno
naročilo brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek v višini
300000 EUR
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati
ko dospe v gotovini To pooblastilo preneha veljati z dnem 1 12 2018 oziroma z dnem
predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih del predmetnega naročila
Menični znesek se nakaže na račun naročnika št SI56 0131 8010 0009 155 odprt pri
UJP Ponudnik izjavlja da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje Menica
naj se izpolni s klavzulo raquoBREZ PROTESTAlaquo
Ponudnik hkrati POOBLAŠČAM naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
slov goricah da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take
menice
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz
naslednjih mojih računov
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
V primeru odprtja dodatnega računa ki ni zgoraj naveden izrecno dovoljujem izplačilo menice
in pooblaščam banko pri kateri je takšen račun odprt da izvede plačilo
Kraj in datum Podpis odgovorne osebe
Priloga bianco menica
1 Original menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev za resnost ponudbe in bianco menico mora ponudnik posredovati naročniku
po redni pošti najkasneje do dne in ure (ne glede na način vročitve) ki je določena kot datum in ura za oddajo ponudb
43
OBR-11
MENIČNA IZJAVA
S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV ZA DOBRO IZVEDBO DEL
Izvajalec helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Zakoniti zastopnik oz pooblaščenec izvajalca helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
nepreklicno izjavljam da pooblaščam naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212
Šentilj v Slov goricah da lahko podpisano bianco menico ki je bila izročena kot zavarovanje
za dobro izvedbo del po okviren sporazumu šthelliphelliphelliphelliphellip z dnehelliphelliphellipza javno naročilo
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip objavljeno na Portalu JN pod št objave z
dne skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in
ponudbe za predmetno javno naročilo brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih
delih za znesek v višini helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip EUR
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati
ko dospe v gotovini To pooblastilo preneha veljati 30 dan po roku za izpolnitev ponudnikovih
pogodbenih obveznosti
Menični znesek se nakaže na račun naročnika št SI56 0131 8010 0009 155 odprt pri
UJP Izvajalec izjavlja da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje Menica
naj se izpolni s klavzulo raquoBREZ PROTESTAlaquo
Izvajalec hkrati POOBLAŠČAM naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
Slov goricah da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take
menice
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz
naslednjih mojih računov
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
V primeru odprtja dodatnega računa ki ni zgoraj naveden izrecno dovoljujem izplačilo menice
in pooblaščam banko pri kateri je takšen račun odprt da izvede plačilo
Kraj in datum
Podpis odgovorne osebe
43
OBR-11
MENIČNA IZJAVA
S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV ZA DOBRO IZVEDBO DEL
Izvajalec helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Zakoniti zastopnik oz pooblaščenec izvajalca helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
nepreklicno izjavljam da pooblaščam naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212
Šentilj v Slov goricah da lahko podpisano bianco menico ki je bila izročena kot zavarovanje
za dobro izvedbo del po okviren sporazumu šthelliphelliphelliphelliphellip z dnehelliphelliphellipza javno naročilo
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip objavljeno na Portalu JN pod št objave z
dne skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in
ponudbe za predmetno javno naročilo brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih
delih za znesek v višini helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip EUR
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati
ko dospe v gotovini To pooblastilo preneha veljati 30 dan po roku za izpolnitev ponudnikovih
pogodbenih obveznosti
Menični znesek se nakaže na račun naročnika št SI56 0131 8010 0009 155 odprt pri
UJP Izvajalec izjavlja da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje Menica
naj se izpolni s klavzulo raquoBREZ PROTESTAlaquo
Izvajalec hkrati POOBLAŠČAM naročnika Občino Šentilj Maistrova ulica 2 2212 Šentilj v
Slov goricah da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take
menice
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz
naslednjih mojih računov
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
- helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
V primeru odprtja dodatnega računa ki ni zgoraj naveden izrecno dovoljujem izplačilo menice
in pooblaščam banko pri kateri je takšen račun odprt da izvede plačilo
Kraj in datum
Podpis odgovorne osebe