1

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 17β Κατερίνη,03/04/2018 ΚΑΤΕΡΙΝΗ-60100 Αριθμ. πρωτ.88 Τηλ.: 2351027541 Fax: 2351025187 e-mail: pieriki@otenet.gr

Αρ. Διακήρυξης 01/2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (άρθρο 117 του Ν.4412/2016 ΦΕΚ147/τ.Α΄/08-08-2016)

του έργου:

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ του έργου «Emblematic Mediterranean Mountains as Coastal destinations of excellence –

EmbleMatiC» .

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 28.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

CPV: 22000000-0: ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREGV-BMEDITERRANEAN (MED)

COOPERATIONPROGRAMME 2014-2020.

ΚΑΤΕΡΙΝΗ 2018

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. - Ο.Τ.Α.

INTERREG V –B MEDITERRANEAN (MED) COOPERATION PROGRAMME 2014 – 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

2

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 17β Κατερίνη,03/04/2018 ΚΑΤΕΡΙΝΗ-60100 Αριθμ. πρωτ.88 Τηλ.: 2351027541 Fax: 2351025187 e-mail: pieriki@otenet.gr

ΤΙΤΛΟΣΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ του έργου

«Emblematic Mediterranean Mountains as Coastal destinations of excellence –

EmbleMatiC».

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (κατά το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016)

ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ σε Ευρώ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: H πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής.

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

23/04/2018 Δευτέρα 14:30 16ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 17β, ΚΑΤΕΡΙΝΗ-60100

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Έως την 23η-04-2018, ημέρα Δευτέρα

και ώρα 14:00 μ.μ. στα γραφεία της ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ, 16ης Οκτωβρίου 17β.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:34.720,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.(CPV: 22000000-0: ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ), στο πλαίσιο του έργου: έργου «EMBLEMATIC MEDITERRANEAN MOUNTAINS AS COASTAL DESTINATIONS OF EXCELLENCE – EmbleMatiC» του προγράμματος INTERREGV-BMEDITERRANEAN (MED) COOPERATIONPROGRAMME 2014-2020.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: από το Πρόγραμμα INTERREG V-B MEDITERRANEAN (MED) COOPERATION PROGRAMME 2014-2020.

Ημερομηνία Δημοσίευσης του πλήρους τεύχους της διακήρυξης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.gr

Ημερομηνία Δημοσίευσης του πλήρους τεύχους της διακήρυξης στο site της ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. στην ιστοσελίδα www.pieriki-anaptixiaki.gr

Ημερομηνία Δημοσίευσηςστον ελληνικό τύπο

04/04/2018 04/04/2018 11/04/2018 17/04/2018

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. - Ο.Τ.Α.

INTERREG V –B MEDITERRANEAN (MED) COOPERATION PROGRAMME 2014 – 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

3

Η ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.(στο εξής η Αναθέτουσα Αρχή), έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),

2. Τον Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 της παρ. 2, περί πρωτότυπων και επικυρωμένων αντιγράφων.

3. Τον Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» .

4.Τον Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Kαταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις » .

5.Τον Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Kύρωση κώδικα φόρου προστιθέμενης αξίας» .

6.Τον Ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα » .

7.Της απόφασης του υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με αριθμ. 57654/22-5-2017 (ΦΕΚ 1781/Β’/23-5-2017) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)».

8.Της απόφασης του υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με αριθμ. 56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ 1924/Β’/2-6-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

9.Το Ν.3688/2008 (ΦΕΚ 163/Α/05-08-2008) «Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» , ειδικότερα το άρθρο 12 σχετικά με την πιστοποίηση φορέων που παρέχουν διαφημιστικές υπηρεσίες στο Δημόσιο.

Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

10. Το γεγονός ότι η δαπάνη της υπηρεσίας χωρίς το ΦΠΑ είναι κατώτερη από το ποσό των 60.000 ευρώ και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016, επιτρέπεται η προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού η δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ απλοποιημένης προκήρυξης.

11.Τηναριθμ. 300488/ΥΔ1244/ΦΕΚ Β΄1099/19-4-2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση Συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των προγραμμάτωνσυνεργασίας του στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

12.Την 298/3/29-3-2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για το έτος 2018.

13.Την αρ. 298/3/29-3-2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί έγκρισης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και των όρων αυτού για το έργο: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ του έργου «Emblematic Mediterranean Mountains as Coastal destinations of excellence – EmbleMatiC» .

4

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό για το έργο:: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ του έργου «EmblematicMediterraneanMountainsasCoastaldestinationsofexcellence – EmbleMatiC», στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG V-B MEDITERRANEAN (MED) COOPERATIONPROGRAMME 2014-2020.

Γλώσσα:Επίσημη γλώσσα του διαγωνισμού είναι η Ελληνική. Όλα τα στοιχεία αυτού, καθώς

και κάθε έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής, θα είναι συντεταγμέναστην Ελληνική γλώσσα ή

θα συνοδεύονται από επίσημη ελληνική μετάφραση.

Κριτήριο κατακύρωσης:ηπλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση

τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 28.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη, η οποία

αποτελείται από το Κεφάλαιο Α: Γενικοί και Ειδικοί Όροι, το Κεφάλαιο Β: Τρόπος

αξιολόγησης προσφορών, τοΚεφάλαιο Γ: Τεχνικές Προδιαγραφές και το ΚεφάλαιοΔ:

Παραρτήματα.

CPV:22000000-0: ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠρόγραμμαINTERREGV-BMEDITERRANEAN (MED)

COOPERATIONPROGRAMME 2014-2020.Το ποσό μερικώς καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή

Επιτροπή, που συνεισφέρει το 85% της χρηματοδότησης μέσω του Ευρωπαϊκού

Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.).

Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

(www.pieriki-anaptixiaki.gr.), στο ΚΗΔΜΗΣ και στον ελληνικό τύπο (Ν. 4412/2016).

Η διαδικασία θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του στα γραφεία της Πιερικής

Αναπτυξιακής Α.Ε. Ο.Τ.Α., 16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 17β- Κατερίνη, την 23η/04/2018, ημέρα

Δευτέρα και ώρα 14:30 μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσουν την

προσφορά τους με οποιονδήποτε τρόπο, καθημερινά από τις 8:30 έως τις 14:00, μέχρι και

την 23η/04/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. κατάθεση Προσφορών μετά τις

παραπάνω ημερομηνίες και ώρες θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Οι

προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για δώδεκα (12) μήνες από την

επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής

συμμετοχής είναι τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των

προσφορών.

5

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των δώδεκα (12) μηνών, απορρίπτεται ως

απαράδεκτη.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την

Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, πριν την λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό

διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την παρούσα προκήρυξη κατά τα οριζόμενα στο

άρθρο 97 του Ν. 4412/2016.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια και ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από την Πιερική

Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. αρμόδια κα Παρτσαλίδου Μπέττυ, τηλ: 2351027541.

ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

ΑΡΧΗ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Διακήρυξης) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I : Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II : Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III : Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV : Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ) που θα συμπεριληφθεί

στον υποφάκελο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: Σχέδιο σύμβασης παροχής υπηρεσιών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματοςμέλους ομάδας έργου που θα

εκτελέσει τη σύμβαση

6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ............................................................................ 9

Άρθρο 1. Γενικές Αρχές............................................................................................................. 9

Άρθρο 2. Αντικείμενο του έργου...............................................................................................9

Άρθρο 3. Ορισμοί....................................................................................................................11

Άρθρο 4 .Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού..................................................................12

Άρθρο 5. Δικαίωμα συμμετοχής ( Άρθρο 25 του Ν. 4412/2016)............................................12

Άρθρο 6 .Αποκλεισμός Συμμετοχής........................................................................................13

Άρθρο 7. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων..................................................................18

Άρθρο 8 .Στοιχεία και Δικαιολογητικά Συμμετοχής............................................................... 19

Άρθρο 9. Χρόνος Ισχύος Προσφορών.................................................................................... 22

Άρθρο 10. Τρόπος Σύνταξης Προσφορών..............................................................................22

Άρθρο 11. Τρόπος Υποβολής Προσφορών............................................................................ 23

Άρθρο 12. Αποσφράγιση Προσφορών.................................................................................. 23

Άρθρο 13. Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού ................................................................ 24

Άρθρο 14. Διευκρινίσεις Προσφορών................................................................................... 28

Άρθρο 15. Χρηματοοικονομική Ικανότητα............................................................................ 29

Άρθρο 16. Τεχνική και Επαγγελματική Επάρκεια..................................................................29

Άρθρο 17. Απόρριψη Προσφορών........................................................................................ 30

Άρθρο 18. Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές........................................................................ 30

Άρθρο 19. Περιεχόμενο υποφακέλου "Τεχνική Προσφορά".................................................31

Άρθρο 20. Διαδικασία Κατακύρωσης (Άρθρα 80 & 103 του Ν.4412/2016)..........................33

Άρθρο 21. Ενστάσεις – Προσφυγές (Άρθρο 127 του Ν.4412/2016)......................................37

Άρθρο 22. Οψιγενείς μεταβολές........................................................................................... 37

Άρθρο 23- Δικαίωμα Ματαίωσης......................................................................................... 37

Άρθρο 24 . Κατακύρωση-σύναψη σύμβασης .......................................................................38

Άρθρο 25 . Εγγυήσεις ...........................................................................................................38

25.1 Εγγύηση Συμμετοχής στη διαδικασία ........................................................................39

25.2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης .........................................................................................40

Άρθρο 26. Διαδικασία παρακολούθησης & παραλαβής –ποινικές ρήτρες καθυστέρησης..40

26.1 Παρακολούθηση και Παραλαβή του Έργου................................................................40

26.2 Ποινικές ρήτρες καθυστέρησης (Άρθρο 218 του Ν. 4412/2016)................................40

Άρθρο 27 - Τρόπος Πληρωμής...............................................................................................41

7

Άρθρο 28- Εμπιστευτικότητα................................................................................................41

Άρθρο 29 - Πνευματικά Δικαιώματα....................................................................................41

Άρθρο 30 - Έκβαση της Σύμβασης........................................................................................42

Άρθρο 31 - Υποχρεώσεις Αναδόχου.....................................................................................42

Άρθρο 32. Ανωτέρα βία .......................................................................................................44

Άρθρο 33. Κήρυξη Οικονομικού Φορέα Έκπτωτου (Άρθρο 203 του Ν.4412/2016).............44

Άρθρο 34. Εκχωρήσεις -Μεταβιβάσεις.............................................................................45

Άρθρο 35 . Εφαρμοστέο Δίκαιο............................................................................................46

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Γενικά...............................................................................................................................47

2. Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς................................................................................... 47

3. Κριτήρια Τεχνικής Αξιολόγησης.......................................................................................47

4. Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς............................................................................. 48

5. Τελική Αξιολόγηση της Προσφοράς.................................................................................49

ΚΕΦΑΛΑΙΟΓ: ΤΕΧΝΙΚΕΣΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1.ΠλαίσιουλοποίησηςτουΈργουEmblematicMediterraneanMountainsasCoastaldestinations

ofexcellence – EmbleMatiC».................................................................................................50

1.1.Γενικός Στόχος του Προγράμματος............................................................................50

1.2. Χρηματοδότηση Προγράμματος..............................................................................50

1.3. InterregMed 2014 2020...........................................................................................50

1.4. Άξονες Προτεραιότητας και ειδικός στόχος του προγράμματος Interreg MED……......50

1.5 Το έργο EMbleMatiC.....................................................................................................50

1.5.1. Ακρωνύμιο-πλήρης τίτλος έργου...........................................................................50

1.5.2. Εταίροι έργου.........................................................................................................51

1.5.3. Περιγραφή Έργου..................................................................................................51

1.5.4.Κύρια Παραδοτέα του συνόλου του έργου...........................................................51

ΚΕΦΑΛΑΙΟΔ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ...................................................................... 53

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ............................................... 55

8

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III : ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ΤΟΥ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ................................................................................. 56

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) .................... 57

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ .............................................. 81

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣΜΕΛΟΥΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ............................................................................................. 88

9

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Άρθρο 1. Γενικές Αρχές

Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο με την παρούσα διαγωνισμό είναι ανοικτή, επί ίσοις

όροις, σε όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που

προβλέπονται στη Διακήρυξη και διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια και

εμπειρία. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι Προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους

όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Διακήρυξης. Εναλλακτικές προσφορές

δε γίνονται δεκτές, ούτε και είναι δεκτή η μερική υποβολή προσφορών.

Άρθρο 2. Αντικείμενο του έργου

Παραγωγή έντυπου προωθητικού υλικού του έργου:

«EmblematicMediterraneanMountainsasCoastaldestinationsofexcellence – EmbleMatiC»

γιατιςεννέα (9) περιοχές που συμμετέχουν στο έργο και είναι μέλη του Δικτύου

Εμβληματικών Μεσογειακών Όγκων, του προγράμματος INTERREGV-BMEDITERRANEAN

(MED) COOPERATION PROGRAMME 2014-2020.

Ειδικότερα, παραδοτέα του έργου θα είναι:

1.FOLDERμε θήκη για έγγραφα Α4 και επαγγελματική κάρτα

Διάσταση: κλειστό: 22,5 Χ 30 cm , ανοιγόμενο 55 Χ 40 cm

Τεχνικές εργασίες: σχεδιασμός, εκτύπωση 4χρωμία, σχετικό καλούπι (μαχαίρι), πύκμανση

Χαρτί: 350 gr οπαλίνα ή άλλου τύπου οικολογικού χαρτονιού ισότιμης ποιότητας

Τεμάχια :1.000

2.ΤΡΙΠΤΥΧΟ ΕΝΤΥΠΟ Διάσταση: κλειστό13,8 Χ 29cm , ανοιγόμενο 41,4 Χ 29cm

Τεχνικές εργασίες: σχεδιασμός, 4χρωμηεκτύπωσηδιπλής όψης, 2 πυκμάνσεις(3πτυχο

έντυπο),

Χαρτί: 200 gr οπαλίνα ή άλλου τύπου οικολογικού χαρτιού ισότιμης ποιότητας

Τεμάχια :1.000

3.ΔΙΠΤΥΧΟ ΕΝΤΥΠΟ Διάσταση: κλειστό: 21 Χ 29 cm, ανοιγόμενο: 42 Χ 29 cm

Τεχνικές εργασίες: 4χρωμη εκτύπωση διπλής όψης, 1 πύκμανση (2πτυχο έντυπο),

σχεδιασμός εννέα (9) διαφορετικών εντύπων,(για 9 διαφορετικούς εταίρους).

Χαρτί: 200 gr οπαλίνα ή άλλου τύπου οικολογικού χαρτιού ισότιμης ποιότητας

Τεμάχια :9.000 συνολικά [( 1.000 τεμάχια για κάθε εταίρο/είδος) 1.000Χ9=9.000]

4.ΑΦΙΣΑ Διάσταση: 100 Χ 50 cm (ή εναλλακτικά 37 Χ58 cm)

Τεχνικές εργασίες: 4 σχεδιασμός, χρωμη εκτύπωση μιας όψης,

Χαρτί: 160 grvelvet ή άλλου τύπου ισότιμης ποιότητας

10

Τεμάχια :1.500

5.ΚΑΡΤΟΛΙΝΑ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ με στήριγμα Διάσταση: 24 Χ 34 cm

Τεχνικές εργασίες: Σχεδιασμός, 4χρωμη εκτύπωση μιας όψης, καλούπι (μαχαίρι)με

στήριγμα για επιδαπέδια τοποθέτηση στο πίσω μέρος της καρτολίνας

Χαρτί: χαρτόνι ικανό σε gr να υποστηρίζει την κατασκευή

Τεμάχια:100

ΠεριγραφήΈργου «Emblematic Mediterranean Mountains as Coastal destinations of

excellence – EmbleMatiC»

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η δημιουργία και η δοκιμή μιας νέας και ριζικά

διαφορετικής τουριστικής προσφοράς με βάση τα χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων

βουνών των περιοχών που εμπλέκονται προσφέροντας μια εναλλακτική των

παραδοσιακών διακοπών στην παραλία.

Το έργο οργανώνεται γύρω από τρεις στρατηγικούς στόχους:

Εξισορρόπηση των συγκεντρώσεων των τουριστικών ροών ανάμεσα στη θάλασσα

και το βουνό, παράταση της τουριστικής περιόδου και βελτίωση των

οικονομικών αποδόσεων για τις περιοχές.

Από κοινού δημιουργία και πειραματική εφαρμογή μίας «αργής»

(slow)τουριστικής προσφοράς που βρίσκεται στην ενδοχώρα των παράκτιων

ορεινών περιοχών, με τη δημιουργία 9 οικο-περιηγήσεων με βάση τις

εμβληματικές ιδιομορφίες κάθε εμπλεκόμενης περιοχής.

Βελτίωση της διεθνούς αναγνώρισης της μοναδικότητας των

μελετώμενωνπεριοχώνμέσωκοινών δράσεων επικοινωνίας και κοινής

προσέγγισης στον τομέα του βιώσιμου και υπεύθυνου τουρισμού.

Εταίροι έργου: Το έργο περιλαμβάνει 5 χώρες, 9 ορεινούς όγκους και ένα πανεπιστήμιο

(CETT-UB Barcelona):

- Syndicat Canigó Grand Site – Γαλλία / LRMP (LP1)

- Métropole Aix Marseille- Ste Victoire Grand Site – Γαλλία / PACA (PP16)

- Development agency of Berguedà – Ισπανία / Καταλονία (PP2)

- Consell Insular de Mallorca – Ισπανία / Βαλεαρίδες (PP6)

- Gal Terre dell’Etna e dell’Alcantara – Ιταλία/ Σικελία(PP5)

- Gal Gran SassoVelino – Iταλία / Abruzzo (PP3)

- Πιερική Αναπτυξιακή – Ελλάδα /Όλυμπος (PP4)

- ΑΚΟΜΜ-Ψηλορείτης – Ελλάδα / Κρήτη (PP7)

- Δήμος Χιμάρας – Αλβανία (PP1)

- School of Tourism, Hospitality and Gastronomy – Ισπανία / Καταλονία(PP8)

11

Άρθρο 3. Ορισμοί

Αναθέτουσα Αρχή : Η Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α., το Διοικητικό Συμβούλιο της

οποίας με την υπ’ αριθμό 298/3/29-3-2018 Απόφαση εγκρίνει την διακήρυξη του παρόντος

διαγωνισμού.

Προκήρυξη : Η Διακήρυξη αυτή αποτελείται από (1) το Κεφάλαιο Α - Γενικοί και Ειδικοί

Όροι, (2) το Κεφάλαιο Β – Τρόπος αξιολόγησης προσφορών, (3) Κεφάλαιο Γ - Τεχνικές

Προδιαγραφές και (4) το Κεφάλαιο Δ -Παραρτήματα.

Προϊσταμένη Αρχή : Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πιερικής Αναπτυξιακής, έργο της οποίας

είναι η έγκριση του διαγωνισμού και των όρων αυτού, η συγκρότηση των απαιτούμενων

Επιτροπών (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων), η

κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, η παράταση του χρονοδιαγράμματος

και η έγκριση των δαπανών.

Επιτροπή Διαγωνισμού (3μελής)Πρόσωπα ορισμένα για το σκοπό αυτό από την

Αναθέτουσα Αρχή, τα οποία έχουν την αρμοδιότητα για την αποσφράγιση, και την

αξιολόγηση των προσφορών.

Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων (3μελής)Πρόσωπα ορισμένα για το σκοπό αυτό από την

Αναθέτουσα Αρχή, τα οποία έχουν την αρμοδιότητα εξέτασης των ενδεχόμενων ενστάσεων

και προσφυγών, τα μέλη της οποίας είναι διάφορα από τα μέλη της ανωτέρω

αναφερόμενης Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών.

Προσφέρων : Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων συμμετέχει

στο διαγωνισμό και υποβάλλει προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την

Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη.

Κριτήριο Κατακύρωσης του διαγωνισμού : Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-

τιμής

Αντίκλητος: Το πρόσωπο το οποίο ο Προσφέρων, με δήλωσή του, ορίζει ως εναλλακτικό

υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με τον

Προσφέροντα. Στη δήλωση αυτή περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου αυτού

(ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κ.λ.π.).

Ανάδοχος : Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα

Αρχή, σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στην παρούσα

διακήρυξη.

Κατακύρωση : Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώνεται η

υλοποίηση του έργου στον Ανάδοχο.

Σύμβαση : Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η

οποία καταρτίζεται μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης.

Προϋπολογισμός : Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως μέγιστη πιθανή δαπάνη

για την υλοποίηση του προκηρυσσόμενου έργου.

Συμβατικό Τίμημα : Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί το έργο.

12

Ε.Τ.Π.Α. :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Άρθρο 4. Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού

Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από την έδρα της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. Ο.Τ.Α, και η

παραλαβή της γίνεται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερομένους από το δικτυακό τόπο της

Αναθέτουσας αρχής (www.pieriki-anaptixiaki.gr.).

Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης

Οι διευκρινίσεις παρέχονται εγγράφως μέχρι και τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν την

ημερομηνία λήξης κατάθεσης των προσφορών. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε

οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της

Αναθέτουσας Αρχής.

Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές

συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός τριών (3) ημερών πριν

από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Άρθρο 5. Δικαίωμα συμμετοχής

1. Υποψήφιοι και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή

νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων

(ΣΔΣ)στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,

2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως

άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και

έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών

ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2.Φυσικά η Νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα ή ενώσεις ή

κοινοπραξίες αυτών, που υποβάλουν κοινή προσφορά πρέπει να ασκούν διαφημιστικές ή

άλλες συναφείςδραστηριότητες. Ειδικότερα θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα

διαχειριστικής επάρκειας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435: 2009 (από διαπιστευμένους

προς τούτο Φορείς Πιστοποίησης) στα παρακάτω πεδία εφαρμογής:

Διαφημιστικές εταιρίες (AdvertisingAgencies).

Εταιρίες δημιουργίας διακριτικού σήματος (Branding και Design).

Προσφορά Ενώσεων Οικονομικών Φορέων – Κοινοπραξιών

Στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων μπορούν να συμμετέχουν ενώσεις οικονομικών

φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων. Οι αναθέτουσες αρχές δεν

απαιτούν από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την

υποβολή προσφοράς ή την αίτηση συμμετοχής.

13

Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της

σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο οι ενώσεις οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν

τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τεχνικής και

επαγγελματικής ικανότητας κατά τα άρθρα 75, 76 και 77 του Ν. 4412/2016 εφόσον αυτό

δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι σύμφωνο με την αρχή της

αναλογικότητας.

Όροι που αφορούν την εκτέλεση της σύμβασης από ενώσεις οικονομικών φορέων,

διαφορετικοί από εκείνους που επιβάλλονται σε μεμονωμένους συμμετέχοντες, πρέπει

επίσης να δικαιολογούνται από αντικειμενικούς λόγους και να είναι σύμφωνοι με την αρχή

της αναλογικότητας.

Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτήσουν από τις ενώσεις

οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή εφόσον τους ανατεθεί η

σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την

ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση

ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης

της σύμβασης.

Τα Φυσικά και Νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που

υποβάλλουν κοινή προσφορά, απαιτείται να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά

προκειμένου να αποδείξουν την εγγραφή τους σε επαγγελματική ένωση ή εμπορικό

μητρώο ή να προσκομίσουν ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό υπό τους όρους που

προβλέπονται στη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους.

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί να μετέχει άμεσα ή έμμεσα σε περισσότερες της μιας

προσφορές στο πλαίσιο του διαγωνισμού άλλως απορρίπτονται όλες.

Άρθρο 6. Αποκλεισμός Συμμετοχής

6.1.Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης

(διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν

πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν

πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους

λόγους:

6.1.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους

ακόλουθους λόγους :

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-

πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση

του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της

διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-

μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της

14

απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς

και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η

οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,

όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της

22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως

ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την

πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309

της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008

(Α΄ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2

της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για

την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο

2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην

εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου

εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή

εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε

αυτό.

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών

εταιρειών(IKE) καιπροσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις

ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.),τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου καιστις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με

αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.

6.1.2 α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή

15

διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας

όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία

ή/και

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων

έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών

κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την

κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις

του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

ή/και

γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν

επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν

από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις

επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης

Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την

υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή

«πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3)

διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια

ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής

νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από

δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.

6.1.3 α)Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων,

εφόσον συντρέχουν λόγοι δημόσιας ασφάλειας και υγείας.

β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με

την παράγραφο 6.1.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των

φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός

φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των

υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο

εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της

προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

6.1.4 Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της

διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω

πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω

περιπτώσεις.

16

6.1.5 Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που

αναφέρονται στην παράγραφο 6.1.1 και 6.1.2γ μπορεί να προσκομίζει στοιχεία

προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την

αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα

στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη

διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς

αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού

αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον

οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει

αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό

επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης

δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού

που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

6.1.6 Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά

την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του

άρθρου 73 του ν. 4412/2016.

6.1.7 Αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης

οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του

άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού.

6.2 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας,

απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό

μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους, από όπου προκύπτει ότι ασκούν

επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. Οι

προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος

Α του Ν. 4412/2016.Για την απόδειξη της απαίτησης αυτής, οι οικονομικοί φορείς

προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου

του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου

επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν.

4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το

ειδικό επάγγελμά τους.

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία

σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να ασκούν διαφημιστικές υπηρεσίες.

Ειδικότερα θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα διαχειριστικής επάρκειας σύμφωνα με το

πρότυπο ΕΛΟΤ 1435: 2009 (από διαπιστευμένους προς τούτο Φορείς Πιστοποίησης) στα

παρακάτω πεδία εφαρμογής:

Διαφημιστικές εταιρίες (AdvertisingAgencies).

Εταιρίες δημιουργίας διακριτικού σήματος (Branding και Design).

17

6.3Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε

χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλουν όλα ή ορισμένα

δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τις παραπάνω προϋποθέσεις συμμετοχής 6.1 και 6.2,

όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

6.4 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών – Οδηγίες συμπλήρωσης ΤΕΥΔ

6.4.1 Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν

βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 6.1 και β) πληρούν τα σχετικά

κριτήρια επιλογής της παραγράφου 6.2 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή

της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79

παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-

2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα V, το οποίο αποτελεί

ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.

Το ΤΕΥΔ της παρούσας σύμβασης συντάχθηκε σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Οδηγία 15

της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και διατίθεται στους οικονομικούς φορείς μέσω της

ιστοσελίδας της Πιερικής Αναπτυξιακής ΑΕ ΟΤΑ σε δύο μορφές αρχείου:

Αρχείο PDF, αναρτημένο μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης &

Αρχείο doc(σε επεξεργάσιμη μορφή), αναρτημένο επικουρικά μαζί με τα λοιπά έγγραφα

της σύμβασης για τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να το

συμπληρώσουν, να το υπογράψουν και το διαβιβάσουν στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη

μορφή.

6.4.2Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση, σύμφωνα

με τις οδηγίες του Παραρτήματος V.

6.5 Ενώσεις οικονομικών φορέων

α) Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να

υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν

κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι

αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.

β) Όταν συμμετέχουν ενώσεις, απαντούν θετικά στο σχετικό ερώτημα του μέρους ΙΙ.Α. και

συμπληρώνουν τις πληροφορίες που ζητούνται στα ερωτήματα α, β και γ. Επίσης, θα

πρέπει να υποβληθούν χωριστά ΤΕΥΔ για κάθε φορέα – μέλος της ένωσης, στα οποία

παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως ΙV.

γ) Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση

ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης

της σύμβασης.

18

6.6 Υπεργολαβία

α) Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα να αναφέρει στην προσφορά του το

τμήμα (ποσοστό) της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε

τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει, συμπληρώνοντας το μέρος ΙΙ.Δ του

ΤΕΥΔ.

β) Σύμφωνα με την παρ.6 του ά.131 του Ν.4412, όταν ο προσφέρων προτίθεται να

αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα (ποσοστό) της σύμβασης που ξεπερνάει το

30%, τότε υποβάλλει υποχρεωτικά χωριστό/ά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι πληροφορίες

που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του μέρους ΙΙΙ του ΤΕΥΔ για καθέναν από

τον/τους υπεργολάβο/ους, προκειμένου να επαληθευτεί η μη συνδρομή των λόγων

αποκλεισμού των ά.73 και 74. Επισημαίνεται πως όταν από την ως άνω επαλήθευση

προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού τους, τότε η αναθέτουσα αρχή απαιτεί την

αντικατάστασή τους.

6.7 Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους κατά

την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, απαντούν θετικά

στο σχετικό ερώτημα που παρατίθεται στο μέρος ΙΙ.Α του ΤΕΥΔ, δίνουν απαντήσεις στα

ερωτήματα α έως ε που παρατίθενται παρακάτω και συμπληρώνουν τις ενότητες και τα

μέρη που υποδεικνύονται στο ΤΕΥΔ.

Άρθρο 7. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων

1. Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που

προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 75 και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και

επαγγελματική ικανότητα που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 75, ένας οικονομικός

φορέας μπορεί, κατά περίπτωση και για συγκεκριμένη σύμβαση, να στηρίζεται στις

ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς.

Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά

προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του

Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς,

μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα

εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες

ικανότητες.

Αν ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,

αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,

ιδίως, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.

H ανωτέρω σχετική δέσμευση των φορέων θα συμπεριληφθεί στον υπο-φάκελο των

Δικαιολογητικών Συμμετοχής.

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύμφωνα με τα άρθρα 79, 80 και 81 του Ν. 4412/2016 , αν οι

φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός φορέας,

19

πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, σύμφωνα

με τα άρθρα 73 και 74 Ν. 4412/2016. Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον οικονομικό

φορέα να αντικαταστήσει έναν φορέα που δεν πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον

οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 73 και του

άρθρου 74. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τον οικονομικό φορέα την

αντικατάσταση φορέα για τον οποίον συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παρ. 4 του

άρθρου 73 και του άρθρου 74.

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα

κριτήρια που σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, η

αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτεί ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι φορείς να είναι

από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.

Υπό τους ιδίους όρους, μία ένωση οικονομικών φορέων, όπως αναφέρεται στην παρ. 2 του

άρθρου 19 Ν. 4412/2016 , μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην

ένωση ή άλλων φορέων.

Άρθρο 8. Στοιχεία και Δικαιολογητικά Συμμετοχής

(Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»)

Οι Προσφέροντες οφείλουν, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν:

α. Αίτηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, με μορφή επιστολής προς την ΠΙΕΡΙΚΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο

συμμετέχουν και στην οποία πρέπει:

α) να αναφέρουν ότι η προσφορά ισχύει και δεσμεύει την εταιρεία για 12 μήνες από την

επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

β) να δηλώνουν ότι έλαβαν σαφή γνώση του εύρους, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, του

αντικειμένου του έργου.

γ) να δηλώνουν ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους που θα απορρέει

από οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, λόγω αναβολής ή ακύρωσης του

διαγωνισμού ή της υπαναχώρησής της.

β. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού

προσώπου σύμφωνα με τον πίνακα του Παραρτήματος ΙΙΙ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ) της παρούσας

διακήρυξης

γ. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α

147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών,

σύμφωνα με το Παράρτημα IV (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ) της παρούσας διακήρυξης, στο οποίο δεν

απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.

1) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ) προσκομίζεται από κάθε νομικό

πρόσωπο που υποβάλλει προσφορά

2) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ) υπογράφεται:

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών

(O.E. και Ε.Ε.), από τους διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς

και από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

20

δ. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 “Δημόσιες

Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών”, ποσούπεντακοσίων εξήντα ευρώ

(560,00€) που αντιστοιχεί στο 2% του προϋπολογισμού χωρίς το Φ.Π.Α.(Παράρτημα I-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ)

ε. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό

τους

Οι Ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να υποβάλλουν τα

παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε πρόσωπο που συμμετέχει στην

ένωση.

Δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας

Για την απόδειξη της τεχνικής/επαγγελματικής ικανότητας σχετικά με το υπό προκήρυξη

έργο, ο προσφέρων θα προσκομίσει κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριότερων

αντίστοιχων με το προκηρυσσόμενο, έργων, τα οποία έχει υλοποιήσει, με ένδειξη της

οικονομικής τους αξίας, του χρόνου υλοποίησης, του αποδέκτη και του ποσοστού

συμμετοχής του σε αυτό.

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία

σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς(αθροιστικά σε περίπτωση σύμπραξης)που

συμμετέχουν απαιτείται:

Να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς

παροχή υπηρεσιών,

Να διαθέτουν σύστημα διαχειριστικής επάρκειας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ

1435: 2009 (από διαπιστευμένους προς τούτο Φορείς Πιστοποίησης) στα εξής

πεδία εφαρμογής: Διαφημιστικές εταιρίες (Advertising Agencies), Εταιρίες

δημιουργίας διακριτικού σήματος (Branding και Design),

Να έχουν αποδεδειγμένη ενασχόληση και ικανότητες,

Να έχουν σημαντική και τεκμηριωμένη εμπειρία σχετική με το προκηρυσσόμενο

έργο και

Να διαθέτουν το απαιτούμενο προσωπικό, για την οργάνωση και υλοποίηση

παρόμοιου έργου. Ειδικότερα απαιτείται:

ΟΜΑΔΑ Α

α) Να διαθέτουν την κατάλληλη εμπειρία, ανάλογη με το αντικείμενο του έργου, η οποία να

τεκμηριώνεται από πέντε τουλάχιστον έργα παρόμοια με το προκηρυσσόμενο και να

υποβληθεί κατάλογος με συνοπτική περιγραφή των κυριοτέρων, παρόμοιων με το

προκυρησσόμενο έργων, τα οποία υλοποίησε ο διαγωνιζόμενος κατά την τελευταία τριετία,

με ένδειξη της οικονομικής τους αξίας, του χρόνου υλοποίησης, του εργοδότη και του

ποσοστού συμμετοχής του διαγωνιζόμενου σε αυτό.

Ως παρόμοια έργα νοούνται εκείνα που συνδυάζουν τoν σχεδιασμό και την παραγωγή

δημιουργικών προτάσεων, εντύπων και αφισών.

21

Υπόδειγμα Καταλόγου Έργων

Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ (ΔΗΜΟΣΙΟΣ Ή ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ)

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

και ποσοστό συμμετοχής

στο έργο

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ &

ΛΗΞΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

1

2

3

-Portfolio με δείγματα δουλειάς (δείγματα αντιστοίχων έργων, συνεργασίες πελάτες)

ΟΜΑΔΑ Β

α) Να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, ώστε να ανταπεξέλθει επιτυχώς

στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση έργου και να εξασφαλίζει την άρτια και έγκαιρη εκτέλεση

αυτού. Περιγραφή της κατάλληλης υποδομής, εξοπλισμού και ανθρώπινου δυναμικού που

θα χρησιμοποιηθεί για την επιτυχή υλοποίηση του έργου

β)Να υποδεικνύονται από τον ανάδοχο ο επαγγελματίας ή οι επαγγελματίες που θα

εκτελέσουν τις επιμέρους εργασίες των παραδοτέων (σχεδιασμός, εκτύπωση). Ο

υποψήφιος ανάδοχος θα προσκομίσει για κάθε ένα (επαγγελματία ή επαγγελματίες ) τα

κάτωθι:

-Βιογραφικό (στο βιογραφικό θα αποτυπώνεται η συμμετοχή και ο ρόλος του στελέχους σε

αναλόγου φύσεως και μεγέθους έργα κατά το πρόσφατο παρελθόν)

- Εάν ο Υπεύθυνος Έργου ή μέλη της Ομάδας Έργου ή άλλων ειδικευμένων συνεργατών του

υποψηφίου Αναδόχου δεν είναι μόνιμα στελέχη του, θα πρέπει να υποβληθεί από καθένα

χωριστά υπεύθυνη δήλωση ότι υπάρχει συμφωνία συνεργασίας για όλη την προβλεπόμενη

διάρκεια του παρόντος έργου και ότι γίνονται ανεπιφύλακτα δεκτοί οι όροι του παρόντος

διαγωνισμού και οι εξ αυτού προκύπτουσες υποχρεώσεις.

Τα ανωτέρω θα αποδεικνύονται:

- Δήλωση συνοδευόμενη από πίνακα των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν, όπου θα

φαίνεται το αντικείμενο, η αξία, το χρονικό διάστημα και οι φορείς ανάθεσης,

δημόσιοι ή ιδιωτικοί καθώς και το ποσοστό (%) συμμετοχής.

- Βεβαιώσεις για τις υπηρεσίες του παραπάνω πίνακα από τους φορείς ανάθεσης. Εάν οι

Αναθέτουσες Αρχές ήταν το Δημόσιο, Οργανισμοί κλπ) ως αποδεικτικά στοιχεία θα

υποβάλλονται πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από την Αρμόδια Αρχή ή αντίγραφα

συμβάσεων. Εάν οι Αναθέτουσες Αρχές ήταν ιδιωτικοί φορείς, ως αποδεικτικά στοιχεία

θα υποβάλλονται συστατικές επιστολές από τους φορείς αυτούς ή σε περίπτωση

αδυναμίας προσκόμισης αυτών, δήλωση του προσφέροντος περί της αλήθειας των

δηλούμενων στοιχείων και της άρτιας και επιτυχούς ολοκλήρωση ς των υπηρεσιών

που παρείχε.

22

Αν το ύψος της δαπάνης είναι εκπεφρασμένο σε ξένο νόμισμα, πρέπει στους πίνακες

να απεικονίζεται σε ευρώ, με βάση την ισχύουσα κατά τον χρόνο εκτέλεσης της

υπηρεσία ισοτιμία, η οποία επίσης πρέπει να αναγράφεται.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε

τρίτους την υλοποίηση μέρους του Έργου για το οποίο υποβάλλει προσφορά, τότε θα

πρέπει να καταθέσει τα παραπάνω δικαιολογητικά καθώς και τιςτεχνικές ή/και

επαγγελματικές ικανότητες για τους υπεργολάβους, που θα χρησιμοποιήσει ( για το

μέρος του έργου που αναλαμβάνει ο κάθε υπεργολάβος) καθώς και τις σχετικές

δηλώσεις συνεργασίας.

Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδας θα συνοδεύονται, επί ποινή

αποκλεισμού, από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα, εκτός από

συμβάσεις συγχρηματοδοτούμενων Έργων, για απόδειξη εμπειρίας, οι οποίες μπορούν

να είναι στην Αγγλική.

Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, τα δικαιολογητικά παρουσιάζονται κατά

συμπράτοντα ή κοινοπρακτούντα, με τη σειρά που αυτοί αναφέρονται στην προσφορά

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να διαθέτει και Οικονομική και Χρηματοοικονομική Επάρκεια

κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 75 του Ν. 4412/2016παρ.3.Ως εκ τούτου οι

διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού Υπεύθυνη Δήλωση περί

του ελάχιστου κύκλου εργασιών για τις τρεις (3) τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις (έτη

2014, 2015 και 2016)από την οποία να προκύπτει ότι ο κύκλος εργασιών στον τομέα

δραστηριοτήτων που καλύπτεται από τη σύμβαση να είναι ίσος με το διπλάσιο της

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης της παρούσας παροχής υπηρεσιών.

Άρθρο 9. Χρόνος Ισχύος Προσφορών

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προσφέροντες για δώδεκα (12) μήνες

προσμετρούμενους από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των δώδεκα (12) μηνών, απορρίπτεται ως

απαράδεκτη.

Άρθρο 10. Τρόπος Σύνταξης Προσφορών

Οι προσφορές κατατίθενται σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, όπου πρέπει να αναγράφονται

ευκρινώς τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα (ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ κλπ

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία)

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 17β

60100 ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Συνοπτικός Διαγωνισμός

για την ανάθεση του έργου:

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ του έργου «EmblematicMediterraneanMountainsasCoastaldestinationsofexcellence – EmbleMatiC» .

23

Ο φάκελος κάθε Προσφοράς περιλαμβάνει τους ακόλουθους τρεις (3) σφραγισμένους

υποφακέλους, οι οποίοι φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και έχουν τίτλο:

Α. «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», όπου περιλαμβάνονται, επί ποινή αποκλεισμού, τα

δικαιολογητικά του άρθρου 8 της παρούσας διακήρυξης

Β. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου περιλαμβάνονται, επί ποινή αποκλεισμού, η έκθεση

καθώς και τα δικαιολογητικά πιστοποίησης τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας

σύμφωνα με το άρθρο 19 της παρούσας διακήρυξης.Επίσης, για τη σύνταξη της τεχνικής

προσφοράς πρέπει να ληφθεί υπόψη και το άρθρο 16 καθώς και το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: Τεχνικές

Προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης.

Γ.«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου περιλαμβάνεται, επί ποινή αποκλεισμού,

συμπληρωμένο το έντυπο οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος IΙ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ) της

παρούσας διακήρυξης. Η συνολική τιμή του έργου θα πρέπει να δίδεται σε EΥΡΩ και να

αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε EΥΡΩ ή

που καθορίζουν σχέση EΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή για την

υπηρεσία που προσφέρεται, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Δε γίνονται δεκτές προσφορές που η συνολική προσφερόμενη τιμή

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. υπερβαίνει το ποσό της προϋπολογισθείσας δαπάνης.

Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν κάθε στοιχείο που θα ζητηθεί ως

απαραίτητο για την τεκμηρίωση της προσφερόμενης τιμής.

Άρθρο 11. Τρόπος Υποβολής Προσφορών

Οι Προσφορές θα αποστέλλονται στην ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. με οποιονδήποτε

τρόπο (αυτοπροσώπως, ταχυδρομικώς, υπηρεσία ταχυμεταφοράς κ.λ.π.), όπου θα

παραλαμβάνονται με χορήγηση αριθμού πρωτοκόλλου, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι

θα περιέρχονται σε αυτήν μέχρι και την 23η/04/2018 και ώρα 14:00μ.μ.,

ημέραδιενέργειας του διαγωνισμού, με ευθύνη του Προσφέροντα.

Η Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν

καθυστέρηση στην άφιξη των Προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται με

τον ως άνω τρόπο.

Οι Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε δεν έφθασαν

έγκαιρα στην Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού, θα επιστρέφονται στους Προσφέροντες

χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί.

Άρθρο 12. Αποσφράγιση Προσφορών

Η αποσφράγιση των Προσφορών που έχουν έγκαιρα υποβληθεί ή αποσταλεί και

παραληφθεί, γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού.

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας

αποσφράγισης των Προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στη Διακήρυξη.

24

Άρθρο 13. Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού

Διαδικασία αποσφράγισης προσφορών – Στάδια ελέγχου και αξιολόγησης

Η διαδικασία αξιολόγησης πραγματοποιείται ως εξής:

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών

συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και

σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το

στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή Διαγωνισμού καταχωρεί

όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα

αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της. Οι

φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και

σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος

επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να

αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης

ήτηνπρόσκληση.

β)Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο, προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς,

σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης και συντάσσει πρακτικό για την

απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και

βαθμολόγησητωντεχνικώνπροσφορών.

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών,

μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών,

αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την παρούσα Διακήρυξη

ή την ειδική πρόσκληση και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. Για όσες προσφορές δεν

κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια οι φάκελοι της οικονομικής

προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου

οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους

προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση,

σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016.

Τα στάδια ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών έχουν, αναλυτικότερα, ως εξής:

Αποσφράγιση και έλεγχος κυρίως φακέλου προσφοράς – αποσφράγιση και έλεγχος

φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής

Στον καθορισμένο τόπο και χρόνο η Τριμελής Επιτροπή Διαγωνισμούτης ΠΙΕΡΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών.

Η αποσφράγιση ολοκληρώνεται την ίδια ημέρα και αν δεν επαρκέσει ο χρόνος σε επόμενη

συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού με την εξής διαδικασία:

Η Επιτροπή Διαγωνισμού αριθμεί, μονογράφει και αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους

των προσφορών και ελέγχει αν υπάρχουν, σε κάθε κυρίως φάκελο, τρεις Υποφάκελοι με την

ένδειξη "ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ", "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" και "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ", τους οποίους αριθμεί με τον ίδιο αριθμό (του κυρίου φακέλου προσφοράς)

και μονογράφει. Εάν δεν υπάρχουν οι τρεις Υποφάκελοι, ο προσφέρων αποκλείεται από την

25

περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης και οι υποβληθέντες Υποφάκελοι παραμένουν κλειστοί

στην Υπηρεσία.

Κατά την ίδια πρώτη συνεδρίαση, η Επιτροπή Διαγωνισμού αποσφραγίζει τους φακέλους

δικαιολογητικώνσυμμετοχής, μονογράφει και καταγράφει στο πρακτικό της τα στοιχεία που

περιέχονται σε αυτούς. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών ελέγχει αν τα

δικαιολογητικά του διαγωνιζόμενου καλύπτουν τις απαιτήσεις του διαγωνισμού.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται τον αποκλεισμό από τα επόμενα στάδια αξιολόγησης

των διαγωνιζομένων που έχουν υποβάλει ελλιπή στοιχεία ή των οποίων τα υποβληθέντα

στοιχεία δεν ικανοποιούν τους σχετικούς όρους της παρούσας Διακήρυξης. Η Επιτροπή

Διαγωνισμού μπορεί κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού να ζητήσει διευκρινίσεις από

τους διαγωνιζομένους επί των υποβληθέντων στοιχείων.

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας συντάσσεται πρακτικό με την αποδοχή ή την

αιτιολογημένη απόρριψη των προσφορών.

Αποσφράγιση φακέλων Τεχνικής Προσφοράς. Αξιολόγηση και βαθμολόγηση

Κριτήριο ανάθεσης:ηπλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση τη

βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής.

Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών

Μετά την ολοκλήρωση του σταδίου ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, η Ειδική

Επιτροπή Τεχνικής Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των

συμμετεχόντων που δεν αποκλείσθηκαν κατά το προηγούμενο στάδιο, σύμφωνα με τους

όρους της παρούσας Διακήρυξης.

Η Ειδική Επιτροπή Τεχνικής Αξιολόγησης θα ακολουθήσει την παρακάτω περιγραφόμενη

διαδικασία:

1. Αποσφραγίζει σε ανοικτή συνεδρίαση τους φακέλους Τεχνικής Προσφοράς αυτών

και μονογράφει τα περιεχόμενά τους.

2. Ελέγχει το περιεχόμενο των τεχνικών προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει εάν

ικανοποιούν τους όρους της διακήρυξης και καταχωρεί σε σχετικό πρακτικό της

τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας για κάθε μια από

αυτές, τους ακριβείς λόγους απόρριψης.

Ο παραπάνω περιγραφόμενος έλεγχος των τεχνικών προσφορών και η

βαθμολόγηση τους , με την εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης, διεξάγεται σε

κλειστές συνεδριάσεις της Ειδικής Επιτροπής Τεχνικής Αξιολόγησης. Το πρακτικό

του οργάνου αυτού, ολοκληρώνεται με τη βαθμολογία των τεχνικών προσφορών

και την σχετική αιτιολογία, και υποβάλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή του εν λόγω

διαγωνισμού. Οι τεχνικές προσφορές θεωρούνται αποδεκτές εφόσον οι επί μέρους

βαθμολογίες των κριτηρίων ανάθεσης είναι πάνω από αντίστοιχα ελάχιστα όρια

26

όπως καθορίζονται με τα έγγραφα της σύμβασης, αλλιώς απορρίπτονται και ο

οικονομικός φορέας αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας.

3. Προχωρεί στη βαθμολόγηση των αποδεκτών τεχνικών προσφορών, σύμφωνα με

τον ακόλουθο Πίνακα 1:

Πίνακας 1: Κριτήρια Αξιολόγησης / Συντελεστές (άρθρο 86 του Ν. 4412/2016)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

A Ενότητα Α: Μεθοδολογία Οργάνωσης και

Υλοποίησης 70%

A1 Περιγραφή διαδικασιών υλοποίησης του Έργου 25%

A2

Τεκμηρίωση της δυνατότητας υλοποίησης των

τμημάτων του έργου με βάση τη γενική εμπειρία

και την εξειδίκευση (Δείγματα δουλειάς)

30%

A3 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου 15%

B Ενότητα Β: Ομάδα έργου-Οργάνωση οικονομικού

φορέα 30%

B1 Δομή Ομάδας Έργου, ρόλοι και αρμοδιότητες

στελεχών-Επάρκεια στελεχών 30%

Για τη βαθμολόγηση των προσφορών εφαρμόζεται ο ακόλουθος τύπος:

ΣΤΠ = 0,70 Χ Α + 0,30 Χ Β

Όπου:

ΣΤΠ =Βαθμολογία τεχνικής προσφοράς που προκύπτει από το άθροισμα των γινόμενων

του κάθε συντελεστή βαρύτητας επί το αντίστοιχο κριτήριο ανάθεσης όπως

περιγράφεται στον ανωτέρω πίνακα.

Σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 86 του Ν.4412/2016, στις διαδικασίες

σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, η

βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγηση κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η

βαθμολογία είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι

όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η Βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς

όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η συνολική βαθμολογία όπως

προκύπτει από τον τύπο της παρ. 11 του ανωτέρω άρθρου κυμαίνεται από 100 έως 120

βαθμούς.

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι δεν καλύπτουν /

παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης)

επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.

Η Επιτροπή εκδίδει γνώμη επί της βαθμολόγησης μετά από ψηφοφορία επί των

επικρατέστερων προτάσεων βαθμολόγησης. Η γνώμη επί της βαθμολόγησης είναι η

πρόταση που συγκεντρώνει την πλειοψηφία των παρόντων. Η βαθμολόγηση σύμφωνα

27

με τα οριζόμενα στο άρθρο 221 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 δεν προκύπτει από το μέσο

όρο των προτάσεων βαθμολόγησης των μελών της Επιτροπής.

Κατά συνέπεια , για κάθε κριτήριο η επικρατέστερη πρόταση βαθμολόγησης των μελών

της Επιτροπής Διαγωνισμού, θα πολλαπλασιαστεί επί τον συντελεστή βαρύτητας του

κριτηρίου για να προκύψει ο βαθμός του κριτηρίου αυτού.

Ακολούθως θα υπολογισθεί το άθροισμα των βαθμών όλων των κριτηρίων που

αποτελεί τη Συνολκή Βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς (ΣΤΠ)του κάθε προσφέροντος.

Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς.

Η Αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας 80%.

Η τελική κατάταξη των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης

με σχετικό Πρακτικό λαμβάνοντας υπόψη τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

Τα κριτήρια που αφορούν στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών έχουν

συντελεστή βαρύτητας 80% και η αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς έχει

συντελεστή βαρύτητας 20%.

Αποσφράγιση και αξιολόγηση φακέλων Οικονομικής Προσφοράς. Συνολική

βαθμολόγηση προσφορών. Επιλογή Αναδόχου

Η αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών γίνεται στο χώρο και χρόνο που ορίζει η

Αναθέτουσα Αρχή και γνωστοποιείται με σχετική πρόσκληση στους υποψηφίους των

οποίων τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και οι ΤεχνικέςΠροσφορές αξιολογήθηκαν και

κλήθηκαν να συμμετάσχουν στο παρόν στάδιο.

Η αποσφράγιση λαμβάνει χώρα σε ανοικτή συνεδρίαση, στην οποία μπορούν να

παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια του νόμιμου εκπροσώπου τους ή με νόμιμα

εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτό το στάδιο του διαγωνισμού.

Μετά την αποσφράγιση, η Επιτροπή Διαγωνισμού μονογράφει κατά φύλλο και εξετάζει τις

οικονομικές προσφορές και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση των οικονομικών στοιχείων. Οι

φάκελοι των οικονομικών προσφορών όσων προσφορών απορρίφθηκαν σε προηγούμενα

στάδια δεν αποσφραγίζονται.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, η Ε.Δ. προβαίνει στην αξιολόγηση των

οικονομικών προσφορών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα και στη συνέχεια

προχωρά στη συνολική βαθμολόγηση των προσφορών.

Για να ολοκληρώσει το έργο της, η Επιτροπή Διαγωνισμού μπορεί να επικοινωνεί μέσω

τηλεομοιοτυπίας ( fax) με τους υποψηφίους και να θέτει διευκρινιστικές ερωτήσεις.

Διευκρινίσεις που δίδονται αυτοβούλως από τους συμμετέχοντες οποτεδήποτε μετά τη

λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών τους δε γίνονται δεκτές και

απορρίπτονται.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού μετά την ολοκλήρωση της συνολικής βαθμολόγησης των

προσφορών, συντάσσει πρακτικό με την τελική κατάταξη των προσφορών, το οποίο και

υποβάλλει προς έγκριση στην Αναθέτουσα Αρχή.Η σχετική εγκριτική Απόφαση

28

κοινοποιείται στους συμμετέχοντες.Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό έχουν δικαίωμα

υποβολής ενστάσεων επ’ αυτής.

Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δώσει μια κατ’ αποκοπή τιμή για το σύνολο των υπηρεσιών που

θα παρέχει. Η τιμή θα δίνεται χωρίς Φ.Π.Α. Ο ΦΠΑ θα αναγράφεται ξεχωριστά. Η

προσφερόμενη τιμή του υποψηφίου Αναδόχου δεν μπορεί να υπερβαίνει σε καμιά

περίπτωση το ποσό του συνολικού προϋπολογισμού του έργου. Η προσφερόμενη τιμή θα

πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των προβλεπόμενων επιβαρύνσεων και δαπανών του

Αναδόχου για την πλήρη εκτέλεση του Έργου. Εκ των υστέρων δεν γίνεται αποδεκτή καμία

αύξηση του τιμήματος λόγω δαπανών που δεν είχαν προβλεφθεί.

Συνολική βαθμολόγηση προσφορών

Το Έργο θα ανατεθεί με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία θα προκύψει από τη βαθμολόγηση των

τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης των Προσφερόντων και των αντίστοιχων Οικονομικών

Προσφορών.

Η Αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας 80% .

Η Αξιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας 20%.

Η Αξιολόγηση των τεχνικών και των οικονομικών προσφορών καθώς και η συνολική

βαθμολόγηση των προσφορών για την επιλογή αναδόχου του εν λόγω έργου περιγράφεται

αναλυτικά στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: Τρόπος Αξιολόγησης Προσφορών της παρούσας διακήρυξης.

Άρθρο 14. Διευκρινίσεις Προσφορών

Η συμπλήρωση-αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών γίνεται σύμφωνα με το

άρθρο 102 του Ν. 4412/2016 όπου ορίζεται ότι κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των

προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους

προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή

δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να

είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της

σχετικής πρόσκλησης.

Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή

υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη.

Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις

πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση,

ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και

σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής,

λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των

εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό

τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που

εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/2014 (Α΄ 74), μεταφράσεων

και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της

29

προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο,

κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης.

Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως

συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους

όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο η διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα

έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.

Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των

οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου

οικονομικού φορέα.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα

σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την

ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή

οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ή ήσσονος σημασίας

ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η

αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να

έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει

αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές.

Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύμφωνα με τα

παραπάνω, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του

από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς.

Άρθρο 15. Χρηματοοικονομική Ικανότητα

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να πληροί τους παρακάτω

ελάχιστους όρους χρηματοοικονομικής ικανότητας:

(α) να έχει υποβληθεί η εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με τους όρους της

παρούσας προκήρυξης (Άρθρο 25 και Παράρτημα I ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ της παρούσας διακήρυξης),

(β) ο συνολικός κύκλος εργασιών για τις τρεις (3) τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις (έτη

2014, 2015 και 2016) να είναι διπλάσιος του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου,

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο προσφέρων δραστηριοποιείται για χρονικό

διάστημα μικρότερο των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων, για όσες

διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται. Στις Ενώσεις Προσώπων ο συνολικός κύκλος

εργασιών υπολογίζεται αθροιστικά.

Άρθρο 16. Τεχνική και Επαγγελματική Επάρκεια

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να διαθέτει σύστημα

διαχειριστικής επάρκειας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435: 2009 (από διαπιστευμένους

προς τούτο Φορείς Πιστοποίησης) στα εξής πεδία εφαρμογής: Διαφημιστικές εταιρίες

(Advertising Agencies), Εταιρίες δημιουργίας διακριτικού σήματος (Branding και Design) και

επιπλέον να πληροί τους παρακάτω ελάχιστους όρους τεχνικής και επαγγελματικής

επάρκειας.

Να έχει εκτελέσει πέντε τουλάχιστον παρόμοια έργα σχετικά με το αντικείμενο του έργου.

30

Να αποδεικνύεται η συμμετοχή των κυριοτέρων στελεχών της ομάδαςέργου(γραφίστα-

εκτύπωση) στην υλοποίηση των προαναφερόμενων έργων.

Άρθρο 17. Απόρριψη Προσφορών

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να απορρίψει αιτιολογημένα, προσφορά, μετά από σχετική

εισήγηση της Ε.Δ.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά που:

είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή/και

αιρέσεις,

αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την

κρίση της Αναθέτουσας Αρχής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά,

αποτελεί εναλλακτική προσφορά,

αφορά σε μέρος μόνον του έργου, και δεν καλύπτει το σύνολο των ζητουμένων

υπηρεσιών,

δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά

κεφάλαια της παρούσας,

δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά,

δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια την προσφερόμενη τιμή, ή/και εμφανίζει τιμές σε

οποιοδήποτε σημείο της τεχνικής προσφοράς,

η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου,

ορίζει χρόνο παράδοσης / υλοποίησης του έργου μεγαλύτερο του προβλεπομένου

στην παρούσα,

ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται μικρότερος αυτής που αναφέρεται στην

παρούσα,

παρουσιάζει κατά την αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού ουσιώδεις

αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας

Διακήρυξης,

δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, όπου

αυτοί αναφέρονται

Άρθρο 18. Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές

Ως "ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές" θα χαρακτηριστούν όσες εμπίπτουν στις

προϋποθέσεις του άρθρου 88 του Ν. 4412/2016. Εφόσον η Επιτροπή

Διαγωνισμούδιαπιστώσει ότι οιαδήποτε εκ των οικονομικών προσφορών δύναται να είναι

ασυνήθιστα χαμηλή, καλεί τον υποψήφιο οικονομικό φορέα που είχε υποβάλλει την

ανωτέρω προσφορά, να προσκομίσει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατ' ανώτατο όριο

δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης, επαρκή τεκμηρίωση

από την οποία να προκύπτει αιτιολογημένα το ύψος της κατατεθείσας προσφοράς.

Μετά το πέρας της ως άνω προθεσμίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3 έως

5 του ιδίου άρθρου.

31

Άρθρο 19. Περιεχόμενο υποφακέλου "Τεχνική Προσφορά"

Στην Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα παρακάτω στοιχεία:

Α) Να περιλαμβάνεται έκθεση που να παρουσιάζει:

1)Μεθοδολογία Οργάνωσης και Υλοποίησης του Έργου

o Οργάνωση της υλοποίησης του έργου-Περιγραφήδιαδικασιώνυλοποίησηςτου

Έργου - Εργαλεία, μέθοδοι

o Τεκμηρίωση της δυνατότητας υλοποίησης των τμημάτων του έργου με

βάσητην γενικήεμπειρία/εξειδίκευση

o Χρονοδιάγραμμα

2) Ομάδα Έργου( Οργάνωση οικονομικού φορέα)

Παρουσίαση του Προσφέροντα, η οποία να περιλαμβάνει:

o Οργανόγραμμα - Δομή Ομάδας Έργου –Αρμοδιότητες μελών Ομάδας Έργου

o Εξειδίκευση/ Επάρκειαμελών Ομάδας Έργου.

o Βιογραφικό σημείωμα για κάθε μέλος της Ομάδας Έργου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI)

Επίσης,

-Δραστηριότητες – Γενική και σχετική εμπειρία του

-Υποδομή του

Β)Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των έργων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο

άρθρο 16 της παρούσας διακήρυξης, με αναφορά στον πελάτη, τη σύντομη περιγραφή

του έργου, την ημερομηνία έναρξης και λήξης πιστοποίησης, τον τελικό

προϋπολογισμό του έργου με το ποσοστό συμμετοχής του υποψηφίου σε αυτό, τα

στοιχεία τεκμηρίωσης και τη φάση υλοποίησης.

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει:

να προσκομιστούνδείγματαεργασιών παρόμοιων με το προκηρυσσόμενο έργο, που

έχει εκτελέσει αποδεδειγμένα ο ανάδοχος με την προτεινομένηομάδαέργου

(γραφίστα, εκτύπωση) .

να εμφανίζεται αναλυτικά το αντικείμενο, η αμοιβή και το χρονικό διάστημα παροχής

των υπηρεσιών, καθώς και οι αποδέκτες τους δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς.

τα σχετικά στοιχεία να είναι όσο το δυνατόν πιο αναλυτικά και εμπεριστατωμένα

ώστε αφενός μεν να δίνουν σαφή εικόνα της εμπειρίας του υποψηφίου Αναδόχου σε

παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών και σε παρόμοιες με τις ζητούμενες εργασίες,

αφετέρου δε να είναι δυνατόν να διασταυρωθούν.

Ο κατάλογος θα έχει την μορφή του ακόλουθου υποδείγματος:

Υπόδειγμα Καταλόγου Έργων

Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ (ΔΗΜΟΣΙΟΣ Ή ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ)

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

και ποσοστό συμμετοχής

στο έργο

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ &

ΛΗΞΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

1

2

3

32

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»: π.χ. σύμβαση, πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής, πρωτόκολλο

παραλαβής Δημόσιας Αρχής, δήλωση πελάτη-ιδιώτη κ.ο.κ. Εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος

Φορέας, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται ή η σύμβαση του έργου ή πρωτόκολλο

παραλαβής ή βεβαίωση για την καλή εκτέλεση των εργασιών/έργου, που έχει συνταχθεί

και αρμοδίως υπογραφεί από την αρμόδια Δημόσια Αρχή. Εάν ο Πελάτης είναι Ιδιωτικός

Οργανισμός, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται δήλωση του ιδιώτη Οργανισμού για

την καλή εκτέλεση των εργασιών - έργου, όπως εκπροσωπείται από τον Νόμιμο

Εκπρόσωπο ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, και επισυνάπτεται η σχετική

Σύμβαση Έργου/Ιδιωτικό Συμφωνητικό (δεν γίνονται αποδεκτά αποσπασματικά

τιμολόγια/ΔΠΥ).

Σημειώνεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης της ακρίβειας

και αξιοπιστίας των δηλώσεων με απευθείας επικοινωνία με τους προσδιορισμένους

πελάτες, τους οποίους αναφέρει ο Υποψήφιος Ανάδοχος.

Γ)Υπεργολαβίες του Αναδόχου

Επιτρέπεται στον Ανάδοχο να αναθέσει μέρος των υπηρεσιών που θα προκύπτουν από τη

σύμβαση, υπεργολαβικά σε άλλη/ες εταιρεία/ες, υπό την προϋπόθεση ότι ο ίδιος θα

εκτελέσει το μεγαλύτερο μέρος αυτών, εφόσον πληρούνται οι σχετικές εφαρμοστέες

διατάξεις της Κοινοτικής και Εθνικής νομοθεσίας και οι απαιτήσεις του παρόντος έργου. Σε

κάθε περίπτωση όμως, ο Ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή

για την ορθή εκτέλεση του έργου με βάση τη σύμβαση.

Στην περίπτωση αυτή, οι προσφέροντες αναφέρουν στην προσφορά τους τα τμήματα του

έργου που προτίθενται να αναθέσουν υπεργολαβικά σε τρίτους, καθώς και στοιχεία που

αφορούν το προφίλ τυχόν υπεργολάβων.

Ο Ανάδοχος μπορεί να προχωρήσει σε αντικατάσταση Υπεργολάβου, αφού πρώτα

ενημερώσει εγγράφως την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου για τους

λόγους αντικατάστασης και εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Σε κάθε περίπτωση ο

νέος Υπεργολάβος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίδιας εμπειρίας και τεχνικής επάρκειας

με τον υπό αντικατάσταση.

Η ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ δεν επιβαρύνεται ούτε αναλαμβάνει καμία υποχρέωση προς

τρίτους για οποιοδήποτε έργο ή προϊόν που πιθανόν να υλοποιηθεί από υπεργολάβους

του έργου. Ο μόνος υπεύθυνος έναντι της ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ είναι ο ανάδοχος του

έργου.

Κατά συνέπεια, υποβάλλονται σχετικές δηλώσεις συνεργασίας, σύμφωνα με τον κατάλογο

των προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν,

όπως αυτά έχουν αποτυπωθεί στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης

κάτω των ορίων των οδηγιών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η «Τεχνική προσφορά», που θα υποβάλει ο Υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει να

λαμβάνει αυστηρά υπόψη του τις «Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου», όπως αυτές

περιγράφονται στο Κεφάλαιο Γ της παρούσας. Επιπλέον, ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να

συμπεριλάβει και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την πρόταση του

και να απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα Διακήρυξη, αλλά και

33

στα κριτήρια αξιολόγησης όπως αυτά περιγράφονται στο Κεφάλαιο Β «Τρόπος Αξιολόγησης

Προσφορών» της παρούσας.

Άρθρο 20. Διαδικασία Κατακύρωσης (Άρθρα 80 & 103 του Ν. 4412/2016)

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

Κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος), υποβάλλει εντός προθεσμίας που δεν μπορεί να

είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από τη

σχετική ειδοποίηση και σε φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα

δικαιολογητικά κατακύρωσης που απαιτούνται κατά περίπτωση.

Αν δεν προσκομισθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που

υποβλήθηκαν,παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα

συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης

σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον

αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που

δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 4412/2016 είναι ψευδή ή ανακριβή, ο

προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν.

4412/2016 , καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε

προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, εφόσον είχε προσκομισθεί και

η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων

ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η

προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν

υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα

απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται

έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε

προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκομισθεί, και η κατακύρωση

γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από

οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν

οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του

προσφέροντος που απορρίφθηκε.

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα

απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται.

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν

αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν.

4412/2016 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής

επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και τα άρθρα 75, 76 και 77 του Ν. 4412/2016, ο

προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν.

4412/2016, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, είχε

προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, εφόσον είχε προσκομισθεί, και,

με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016, η κατακύρωση γίνεται στον

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική

34

άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα

έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που

απορρίφθηκε.

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής

επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και το άρθρο 75 του Ν. 4412/2016 η διαδικασία

ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη

πρακτικού από τοαρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο

αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη

του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας, είτε

κατακύρωσης της σύμβασης.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την

απόφαση κατακύρωσης. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των

παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.

ΠΙΝΑΚΑΣΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του άρθρου 73 Ν. 4412/2016. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το οικείο Πρωτοδικείο

Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παράγραφος 1 και 2 και στην περίπτωση β ' της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση

α)Το οικείο Πρωτοδικείο (ότι δεν τελεί πτώχευση, ότι δεν τελεί σε πτωχευτικό συμβιβασμό) β) ΓΕΜΗ (εξυγίανση ή εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων/ανάλογη κατάσταση)

35

του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους -μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλωθούν όλοι οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.

Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους ασφαλιστικούς οργανισμούς στους οποίους είναι υπόχρεος σε καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.

Ο οικείος Ασφαλιστικός φορέας

Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους

Υπουργείο Οικονομικών/ υπηρεσία TAXISNET

Πιστοποιητικό/βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό μητρώο

Το οικείο Επιμελητήριο

Νομίμως δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ισολογισμού, ή αποτελεσμάτων χρήσης του διαγωνιζόμενου κατά τις τρεις (3) τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις, καθώς και σε περίπτωση που πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, αντίστοιχες Δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος (IncomeTaxFilings), ή Εκκαθαριστικά Σημειώματα (IncomeTaxReturns), ή άλλα κατάλληλα έγγραφα και δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που οι ετήσιες δημοσιευμένες καταστάσεις δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ. προσκομίζεται η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας και η απόδειξη κατάθεσης των σχετικών εγγράφων στην αρμόδια υπηρεσία του ΓΕΜΗ. Οι οικονομικές καταστάσεις των νομικών προσώπων θα πρέπει να υποβάλλονται όπως δημοσιεύτηκαν νομίμως. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει νομική υποχρέωση δημοσίευσης ετησίων οικονομικών καταστάσεων, αναφορικά με κάποιο νομικό πρόσωπο, θα πρέπει να προσκομιστούν τα νόμιμα έγγραφα και δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει ο κύκλος εργασιών για την αντίστοιχη περίοδο. Ως τρεις τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις νοούνται οι χρήσεις των ετών 2014, 2015 και 2016.

α)Υπουργείο Οικονομικών/ υπηρεσία TAXISNET β) ΓΕΜΗ

Σύστημα διαχειριστικής επάρκειας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435: 2009 (από διαπιστευμένους προς τούτο Φορείς Πιστοποίησης) στα εξής πεδία εφαρμογής:Διαφημιστικές εταιρίες (AdvertisingAgencies), Εταιρίες δημιουργίας διακριτικού σήματος (Branding και Design) ( σε ισχύ).

Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν

36

συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο 6.1 λόγοι αποκλεισμού.

Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4412/2016..

Σημειώνεται ότι οι παραπάνω αναφερόμενες Αρχές, από τις οποίες εκδίδονται τα

ζητούμενα πιστοποιητικά είναι δυνατό να μεταβάλλονται με βάση με τις κείμενες

διατάξεις, ενώ η παραπάνω αναφορά τους γίνεται αποκλειστικά προς διευκόλυνση των

υποψηφίων, χωρίς να είναι δεσμευτική για την Αναθέτουσα Αρχή σε περίπτωση που

προκύπτει ότι τα προσκομιζόμενα πιστοποιητικά δεν καλύπτουν το σύνολο των νομικών

καταστάσεων, κατά τα οριζόμενα στο Ν. 4412/2016, τις οποίες το ζητούμενο πιστοποιητικό

αφορά.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατακύρωσης θα απαιτηθούν από κάθε οικονομικό φορέα που

συμμετέχει σε ένωση (εφόσον πρόκειται για ενώσεις οικονομικών φορέων που

υποβάλλουν κοινή προσφορά) , καθώς και από τον τρίτο φορέα στις ικανότητες του οποίου

στηρίζεται ο οικονομικός φορέας που υποβάλει προφορά.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα

παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει

στην ένωση. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Η μετάφραση των εν

λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το

αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53

του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν

υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και

δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.

1497/1984 (Α` 188).

Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν

καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη

βεβαίωση ή δήλωση του ενδιαφερομένου, η οποία γίνεται ενώπιον δικαστικής ή

διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας

εγκατάστασης. Σε χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση ή δήλωση, δύναται αυτή

να αντικατασταθεί από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού.

Τα δημόσια έγγραφα και τα δικαιολογητικά που έχουν συνταχθεί στην αλλοδαπή πρέπει

επί ποινή απαραδέκτου να φέρουν την επίθεση της σφραγίδας “Apostille” σύμφωνα με τη

συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961 που κυρώθηκε με το νόμο 1497/1984, ώστε να

πιστοποιείται η γνησιότητά τους και να συνοδεύονται από νόμιμη μετάφραση.

37

Άρθρο 21. Ενστάσεις – Προσφυγές (Άρθρο 127 του Ν. 4412/2016)

Οι Προσφέροντες δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση:

α) κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες

από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.

β) Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5)

ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα

με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών,

μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το

παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή

παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης

αξίας της σύμβασης.

Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της

αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.

Άρθρο 22 . Οψιγενείς μεταβολές

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες/υποψήφιοι είχαν

δηλώσει ότι πληρούν, σύμφωνα με το ΕΕΕΣ, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε

γνώση ο προσφέρων/υποψήφιος μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης

ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι

προσφέροντες/υποψήφιοι οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή

σχετικά και το αργότερο μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση

των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για

οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου που επήλθαν στο

πρόσωπο του προσωρινού αναδόχου, δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η

εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί. Σε αντίθετη περίπτωση, καταπίπτει υπέρ

της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου, που είχε

προσκομισθεί.

Άρθρο 23. Δικαίωμα Ματαίωσης

Η αναθέτουσα αρχή με εδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου

οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: α) εφόσον η διαδικασία

απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των

προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων,

σύμφωνα με τις διατάξεις του βιβλίου 1 του ν.4412/16 και τα έγγραφα της σύμβασης ή β)

στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105.

Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με

ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου

οργάνου και στις ακόλουθες περιπτώσεις : α)λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας

ανάθεσης, β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία

38

ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει

πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση

αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της

σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική

άποψη, ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, στ) για

άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή

προστασίας του περιβάλλοντος. Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε

οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από

γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει

ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που

εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

Άρθρο 24 . Κατακύρωση-σύναψη σύμβασης

Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών ή γενικών υπηρεσιών, το

αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να προτείνει την

κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά

ποσοστό στα εκατό, που καθορίζεται στη διακήρυξη. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί

αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της

διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από

τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό

ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η

αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. Τα έννομα

αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται

εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών

άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο

της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί

αυτών, β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο

τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.

4412/2016, έπειτα από σχετική πρόσκληση.

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η

αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του

συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής

πρόσκλησης προσκομίζοντας την απαιτούμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης ύψους 5% επί της

αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ.

Η ισχύς της σύμβασης αρχίζει από υπογραφής της και μέχρι την 31-03-2018.

Άρθρο25 . Εγγυήσεις

Οι Εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη -

μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας

Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν.

2513/1997 (Α΄ 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό.

Μπορούν, επίσης, να να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και

39

Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί

παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών

και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης

επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία

απευθύνονται δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την

πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου

εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και

ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως,

και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης

εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την

ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον

εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5)

ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια)

στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον

τίτλο της σχετικής σύμβασης.

25.1 Εγγύηση Συμμετοχής στη διαδικασία (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1)

«Εγγύηση συμμετοχής», ύψους 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, ποσού

560,00 ευρώ.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον

όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που

συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για ένα μήνα μετά τη λήξη του

χρόνου ισχύος της προσφοράς ήτοι δεκατρείς μήνες. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη

λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη

διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Εφόσον η εγγυητική δεν περιλαμβάνει όλους τους ανωτέρω όρους, επιστρέφεται ως

απαράδεκτη και ο προσφέρων δεν μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό.

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη

διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα

άρθρα 73 έως 78 του Ν 4412/2016 , δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα

έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της

σύμβασης.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής

εκτέλεσης.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:

αα) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί

ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και

40

ββ) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση

απόφασης επ’ αυτών

25.2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι,ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2)

Ο ανάδοχος θα καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε

ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την

υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση

παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Η εγγύηση καλής

εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των

όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου

έναντι του αναδόχου. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι

μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για το διάστημα που θα

ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική

και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ,

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι,ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2).

Άρθρο 26. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ –

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ

26.1 Παρακολούθηση και Παραλαβή του Έργου

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τηςΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ, θα συγκροτηθεί

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) της παρούσας σύμβασης

όπως αυτό προσδιορίζεται στους όρους της για τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων

παραλαβής. Η Επιτροπή θα λειτουργεί κατά τα οριζόμενα στην απόφαση συγκρότησής της

και οι αποφάσεις που απορρέουν από τις αρμοδιότητές της και τις οδηγίες της

Αναθέτουσας Αρχής θα δεσμεύουν τον Ανάδοχο.

26.2 Ποινικές ρήτρες καθυστέρησης (Άρθρο 218 του Ν. 4412/2016)

1. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της

διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι

δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της

αναθέτουσας αρχής.

2. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε

χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της

σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης

προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των

υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50%

επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που

παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών

προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής

διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της

41

αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες

παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και

με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.

3. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του

αναδόχου.

4. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να

κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

Άρθρο 27.Τρόπος Πληρωμής

27.1 Η πληρωμή στον Ανάδοχο θα γίνει από την ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ, αμέσως μετά την

πιστοποίηση των εργασιών του έργου και την έκδοση τωνΠρωτοκόλλων Παραλαβήςαπό

την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου.

27.2 Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι σύμφωνα με το άρθρο 200, παρ.4 του Ν.

4412/2016τα κάτωθι:

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής

β) Τιμολόγιο του προμηθευτή

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών η αρμόδια υπηρεσία που διενεργούν τον έλεγχο και

την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον

προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.

O Ανάδοχος βαρύνεται με κάθε φόρο, παρακράτηση φόρου, κάθε εισφορά, καθώς και

παρακράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

(Ν.4013/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), για τα οποία σύμφωνα με τον νόμο είναι

υπόχρεος.

Άρθρο 28. Εμπιστευτικότητα

Τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να διαφυλάττουν το απόρρητο των στοιχείων που

λαμβάνουν γνώση με την ευκαιρία και κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Ως εμπιστευτικές

και απόρρητες θεωρούνται όλες οι πληροφορίες που θα παρέχονται κατά διαστήματα και

με οποιονδήποτε τρόπο στον Ανάδοχο από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την εκτέλεση της

σύμβασης.

Άρθρο 29. Πνευματικά Δικαιώματα

29.1 Το περιεχόμενο των παραδοτέων αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του

έργου«EmblematicMediterraneanMountainsasCoastaldestinationsofexcellence –

EmbleMatiC» καιτων εταίρων του, το οποίο έχουν το δικαίωμα να το

επαναχρησιμοποιήσουν ελεύθερα. Όλο το υλικό που παράγεται και παραδίδεται στην

Πιερική Αναπτυξιακή από τον Ανάδοχο κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, σύμφωνα

με το συμβατικό χρονοδιάγραμμά του, αλλά και κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή

λύση της Σύμβασης.

42

29.2. Τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στους εταίρουςτου

έργου«EmblematicMediterraneanMountainsasCoastaldestinationsofexcellence –

EmbleMatiC» χωρίς την καταβολή πρόσθετης αμοιβής πέραν της προβλεπόμενης στη

Σύμβαση.

29.3. Το έργο «EmblematicMediterraneanMountainsasCoastaldestinationsofexcellence –

EmbleMatiC» και οι εταίροι του έργου,θα έχουν τα αποκλειστικά δικαιώματα όλου του

έντυπου υλικού.

29.4. Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

από τρίτο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα των Παραδοτέων

του έργου ή των δημιουργημάτων που χρησιμοποιήθηκαν από το Ανάδοχο για την

παραγωγή των Παραδοτέων του, η ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως

και γραπτά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να

παρέμβει και να αμυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά με δαπάνες του, για λογαριασμό της

Πιερικής Αναπτυξιακής , έναντι του τρίτου.

29.5. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα

κληθεί να καταβάλει η ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ εξ αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης

και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να

αποζημιώσει την Πιερική Αναπτυξιακή για κάθε ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη

αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου μέσου.

Άρθρο 30. Έκβαση της Σύμβασης

Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν θα μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει τη

Σύμβαση ή μέρος της, ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση απορρέει από αυτή.

Εξαιρούνται οι Τράπεζες.

Άρθρο 31. Υποχρεώσεις Αναδόχου

31.1. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαμβάνει με τη Σύμβαση

σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, της Προκήρυξης, της Απόφασης Κατακύρωσης και

της προσφοράς του, διαφορετικά υποχρεούται να αποζημιώσει κατά νόμο την ΠΙΕΡΙΚΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ για κάθε ζημία της .

31.2. Ο Ανάδοχος ορίζει Εκπρόσωπό του και τον εξουσιοδοτεί με ειδικό πληρεξούσιο να

υπογράψει τη Σύμβαση, να τον εκπροσωπεί και να ενεργεί κατ’ εντολή και για λογαριασμό

του για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση. Επιπλέον, οφείλει να ορίσει και

αναπληρωτή του Εκπροσώπου με τις ίδιες αρμοδιότητες. Αλλαγή προσώπου ή διεύθυνσης

του Εκπροσώπου ή/ και του Αναπληρωτή του αναφέρεται γραπτά στην Πιερική

Αναπτυξιακή και ισχύει μετά από τη γραπτή έγκριση αυτής.

31.3. Ο Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής Εκπρόσωπος του Αναδόχου είναι, μεταξύ άλλων,

εξουσιοδοτημένοι να διευθετούν για λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή

σχετίζεται με τη Σύμβαση, συμμετέχοντας, όποτε και όπου κληθούν, σε συναντήσεις με τα

αρμόδια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο όργανα της ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ.

43

31.4. Καθ΄ όλη τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών, ο Ανάδοχος θα πρέπει να

συνεργάζεται στενά με την ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη

του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του έργου.

31.5. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της

ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την

εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύμβασης. Η ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ δεν έχει υποχρέωση

καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο

προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.

31.6. Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην προσφορά του,

επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν

την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως

στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει, ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα

συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της ΠΙΕΡΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη

περίπτωση, η Πιερική Αναπτυξιακή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους του

προσωπικού του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με

άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων με σχετική έγγραφη γνωστοποίηση

στην Πιερική Αναπτυξιακή.

31.7. Αντικατάσταση μέλους του προσωπικού του Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά

τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου, δύναται να γίνει μετά από έγκριση της ΠΙΕΡΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ και μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας. Σε

περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν

τη συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το

χρονικό διάστημα, μέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους

και αφετέρου να αντικαταστήσει άμεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες.

31.8. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει

πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το

συμφέρον της ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ.

31.9. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο,

ο οποίος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που επήλθαν τα γεγονότα που

συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να υποβάλλει στην ΠΙΕΡΙΚΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να

απαντήσει αιτιολογημένα εντός εύλογου διαστήματος από λήψεως του σχετικού

αιτήματος του Αναδόχου.

31.10. Η ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από

τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του έργου. Σε περίπτωση

οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους από τα φυσικά πρόσωπα

που απασχολεί ο Ανάδοχος ή οι Υπεργολάβοι αυτού, υποχρεούται ο Ανάδοχος μόνος

αυτός προς αποκατάστασή της.

31.11. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι κοινοπραξία, τα μέλη του θα είναι από κοινού

και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ για την εκπλήρωση όλων

των απορρεουσών από την παρούσα υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους

44

συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές σχέσεις

τους και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Πιερική

Αναπτυξιακής ως λόγος απαλλαγής του ενός μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις

του άλλου ή των άλλων μελών για την ολοκλήρωση του έργου.

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της

Σύμβασης οποιαδήποτε από τα μέλη της κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητάς του για

οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις

του, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με

τους ίδιους όρους.

31.12. Στην ως άνω περίπτωση ο Ανάδοχος υποχρεούται αμελλητί να ενημερώσει σχετικά

εγγράφως την ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ. Εάν, κατά την κρίση της Πιερική Αναπτυξιακής, οι

συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της κοινοπραξίας,

η Σύμβαση υλοποιείται από τα λοιπά μέλη στο σύνολό της, και εξακολουθεί να παράγει

όλα τα έννομα αποτελέσματά της. Η σχετική απόφαση της Πιερική Αναπτυξιακής περί της

δυνατότητας εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα μέλη

κοινοποιείται εγγράφως στον Ανάδοχο.

31.13. Εφόσον η ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ αποφασίσει σχετικά ότι τα εναπομείναντα μέλη

δεν επαρκούν για να εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης, τότε η Ανάδοχος

κοινοπραξία οφείλει να προτείνει αντικαταστάτη, με προσόντα αντίστοιχα του

αποχωρούντος μέλους. Η Πιερική Αναπτυξιακή εγκρίνει με απόφασή της την

αντικατάσταση αυτή. Σε περίπτωση όμως που η πρόταση για συγκεκριμένο αντικαταστάτη

δεν γίνει αποδεκτή, η Πιερική Αναπτυξιακή διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον Ανάδοχο

έκπτωτο.

Άρθρο 32. Ανωτέρα βία

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία σύμφωνα με το άρθρο 204 του Ν. 4412/2016

υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που

συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην

αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Άρθρο 33. Κήρυξη Οικονομικού Φορέα Έκπτωτου

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά

του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:

α) στην περίπτωση που δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην

προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, στην περίπτωση αυτή κηρύσσεται

έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν

προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται,

σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016.

β) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές

εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και γ)

45

αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων

υπόψη των παρατάσεων.

2. Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση παροχής

υπηρεσιών , η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία

μνημονεύει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή

των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη

συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της

διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η

προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί,

κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο

της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση

προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική όχληση και

αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν.

3. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την

σύμβαση όταν: α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη

σύμβαση.

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

4. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή

σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο

προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά

περίπτωση.

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των

συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής

του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 34. Εκχωρήσεις -Μεταβιβάσεις

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς

την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να

εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την

καταβολή του Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της

επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και σε νομίμως λειτουργούσα τράπεζα σε

Χώρες-Μέλη της Ε.Ε. και της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου

Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α).

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να εγκρίνει αίτημα του Αναδόχου για μεταβίβαση ή εκχώρηση

μόνο για ιδιαιτέρως σοβαρό λόγο και στην περίπτωση που εκείνος που τον υποκαθιστά

ανταποκρίνεται στα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης. Η

εκχώρηση – μεταβίβαση της σύμβασης θα χρήζει πλήρους αιτιολόγησης τόσο ως προς το

αίτημα του Αναδόχου όσο και την εγκριτική απόφαση/συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.

Σε περίπτωση υποκατάστασης, ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του

46

σχετικά με το τμήμα της Σύμβασης που έχει ήδη εκτελεσθεί ή το τμήμα που δεν

εκχωρήθηκε.

Άρθρο 35 . Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό σύμφωνα και με τις αρχές του Κοινοτικού Δικαίου. Σε

περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την

εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο

Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους

κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.

Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα,

αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Κατερίνη.

47

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Γενικά

Μεταξύ των προσφερόντων που καλύπτουν τις απαιτήσεις των δικαιολογητικών, για την

επιλογή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση και αριθμητική βαθμολόγηση της

κάθε προσφοράς με βάση την τεχνική τους προσφορά και σύμφωνα με τους όρους του

διαγωνισμού.

Η αξιολόγηση, βαθμολόγηση και κατάταξη των προσφορών θα γίνει με τα κριτήρια και τη

μεθοδολογία που αναλύονται στη συνέχεια.

2. Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς

Για τις ανάγκες της αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα

ακολουθήσει την παρακάτω περιγραφόμενη διαδικασία:

α. Ελέγχει το περιεχόμενο των τεχνικών προσφορών του Έργου προκειμένου να

διαπιστώσει εάν ικανοποιούν τους όρους της Προκήρυξης και θα καταχωρήσει, σε σχετικό

πρακτικό της, τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας, για κάθε μία

από αυτές, τους λόγους απόρριψης.

β. Αξιολογεί και βαθμολογεί τις τεχνικές προσφορές του Έργου, σύμφωνα με τα κριτήρια

και τις οδηγίες αξιολόγησης που περιγράφονται στην επόμενη παράγραφο.

γ. Απορρίπτει ως απαράδεκτες τις προσφορές που κατά την κρίση της (γ1) είναι αόριστες

ή ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή/και (γ2) παρουσιάζουν ουσιώδεις

αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης.

3. Κριτήρια Τεχνικής Αξιολόγησης

Η βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών που θα κριθούν αποδεκτές και δε θα

απορριφθούν για οποιοδήποτε λόγο σε προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας διενέργειας,

θα γίνει με βάση τα κριτήρια του παρακάτω πίνακα λαμβάνοντας υπόψη και τους

αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας αυτών.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

A Ενότητα Α: Μεθοδολογία Οργάνωσης και

Υλοποίησης 70%

A1 Περιγραφή διαδικασιών υλοποίησης του Έργου 25%

A2

Τεκμηρίωση της δυνατότητας υλοποίησης των

τμημάτων του έργου με βάση τη γενική εμπειρία

και την εξειδίκευση (Δείγματα δουλειάς)

30%

A3 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου 15%

B Ενότητα Β: Ομάδα έργου-Οργάνωση οικονομικού

φορέα 30%

B1 Δομή Ομάδας Έργου, ρόλοι και αρμοδιότητες

στελεχών-Επάρκεια στελεχών 30%

48

Σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 86 του Ν.4412/2016, στις διαδικασίες

σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, η

βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγηση κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η

βαθμολογία είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι

όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η Βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς

όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η συνολική βαθμολογία όπως

προκύπτει από τον τύπο της παρ. 11 του ανωτέρω άρθρου κυμαίνεται από 100 έως 120

βαθμούς.

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι δεν καλύπτουν /

παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης)

επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.

Μια προσφορά χαρακτηρίζεται:

- Μη ικανοποιητική, ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της στις

προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου, είτε δεν

υφίσταται, είτε θεωρείται ακατάλληλη για το έργο.

- Στοιχειωδώς ικανοποιητική, ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της

καλύπτει στοιχειωδώς τις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου

κριτηρίου.

- Ικανοποιητική, ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της καλύπτει

πλήρως τις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.

- Εξαίρετη, ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της καλύπτει πλήρως

τις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου και

προσφέρει επιπλέον δυνατότητες χρήσιμες για το έργο.

Κάθε μέλος της Επιτροπής Διαγωνισμού θα βαθμολογήσει με ένα βαθμό, πουκυμαίνεται

από 100 έως 120 βαθμούς. Ο βαθμός κάθε κριτηρίου σε επίπεδο Επιτροπής Διαγωνισμού

προκύπτει μετά από ψηφοφορία επί των επικρατέστερων προτάσεων βαθμολόγησης (Ν.

4412/2016, άρθρο 221, παράγρ.2).

Ο βαθμός αυτός πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου και εξάγεται

ο βαθμός της προσφοράς για το συγκεκριμένο κριτήριο. Το άθροισμα των βαθμών όλων

των κριτηρίων δίνει το συνολικό βαθμό της τεχνικής προσφοράς.

Η Αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας 80%.

4. Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς

Οι οικονομικές προσφορές θα αποσφραγισθούν μετά την εξέταση τυχόν ενστάσεων.

Η ημερομηνία, ο τόπος και η ώρα που θα αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές θα

γνωστοποιηθούν, με ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής, μέσω πρόσκλησης που θα

αποσταλεί στους Προσφέροντες των οποίων οι προσφορές βαθμολογήθηκαν τεχνικά και

κρίθηκαν αποδεκτές με απόφαση της Επιτροπής της ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ.

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της

ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ, την ημερομηνία και ώρα που θα ορίζεται στη σχετική

49

πρόσκληση, ενώπιον των τυχόν παρισταμένων εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων των

υποψηφίων αναδόχων.

Η Επιτροπή θα ελέγξει το περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών του Έργου

προκειμένου να διαπιστώσει εάν αυτές ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Προκήρυξης.

Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της

βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί

τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης.

Η Αξιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας 20%.

5. Τελική Αξιολόγηση της Προσφοράς

Κατά την Τελική Αξιολόγηση, υπολογίζεται η συνολική βαθμολογία των προσφορών και

πραγματοποιείται η κατάταξή τους κατά φθίνουσα τάξη, λαμβανομένων υπ’ όψιν μέχρι

δύο (2) δεκαδικών ψηφίων, με βάση τον παρακάτω τύπο:

Λi = [0,80* (Βi / Βmax) + 0,20* (Kmin/Ki)]*100

όπου:

Βmax : η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά

Βi : η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i

Kmin : το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή

Κi : το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i

Ως πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά θεωρείται εκείνη που

συγκέντρωσε την μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία, δηλαδή το μεγαλύτερο Λi.

Μετά από αυτά η Επιτροπή Διαγωνισμού θα συντάξει σχετικό πρακτικό, το περιεχόμενο του

οποίου θα γνωστοποιήσει εγγράφως στους συμμετέχοντες η Αναθέτουσα Αρχή.

50

ΚΕΦΑΛΑΙΟΓ: ΤΕΧΝΙΚΕΣΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Emblematic Mediterranean Mountains as Coastal

destinations of excellence – EmbleMatiC»

1.1.Γενικός Στόχος του Προγράμματος Ο γενικός στόχος του προγράμματος MED είναι η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στην

περιοχή της Μεσογείου με την προώθηση καινοτόμων ιδεών και πρακτικών (τεχνολογίες,

διακυβέρνηση, καινοτόμες υπηρεσίες...), τη λογική χρήση των πόρων (ενέργεια, νερό,

θαλάσσιοι πόροι ...) και την υποστήριξη της κοινωνικής ενσωμάτωσης μέσω της

ολοκληρωμένης και της εδαφικής προσέγγισης συνεργασίας.

1.2. Χρηματοδότηση Προγράμματος Το πρόγραμμα Interreg MED συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) συμπληρωματικά με χρηματοδότηση από τα έργα (εθνική συμμετοχή).

1.3. Interreg Med 2014 2020 Το πρόγραμμα MED 2014-2020 έχει δεσμευτεί για την ανάπτυξη μιας νέας θεματικής και μεθοδολογικής βάσης για να: -βελτιώσει την ποιότητα του περιεχομένου και των στόχων του προγράμματος, επιδιώκοντας την ανάπτυξη που ήδη έχει αρχίσει κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007-13 - τηρήσει τις απαιτήσεις των νέων κανονισμών υπογραμμίζονταςτην ανάγκη για περισσότερη θεματική συγκέντρωση - απαντήσει στα αιτήματα των φορέων της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας στο δύσκολο κοινωνικό-οικονομικό πλαίσιο της Μεσογείου.

1.4. Άξονες Προτεραιότητας και ειδικός στόχος του προγράμματος Interreg MED Το έργο με ακρωνύμιο EMbleMatiC ανήκει στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Προστασία και

προώθηση τωνΜεσογειακών φυσικών και πολιτιστικών πόρων» και στον ειδικό στόχο 3.1 «

Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και του παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού στην

περιοχή της Μεσογείου»του επιχειρησιακού προγράμματος INTERREG MED. Στο

πλαίσιοαυτού του ειδικού στόχου ενισχύεται η ανάπτυξη πολιτικών και ο συντονισμός

των στρατηγικών μεταξύ περιοχών σε διαπεριφερειακό και διακρατικό επίπεδο που αφορά

την ανάπτυξη αειφόρου και υπεύθυνου παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού, σύμφωνα με

την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών και των αρχών θαλάσσιου

χωροταξικού σχεδιασμού,μέσω της συνεργασίας και του κοινού σχεδιασμού.

Ο δείκτης αποτελέσματος έχει ως στόχο τη μέτρηση του επιπέδου της αειφορίας του

τουρισμού στις παράκτιες περιοχές MED.

1.5 Το έργο EMbleMatiC

Τον Σεπτέμβριο του 2016 η αίτηση συμμετοχής του έργου με ακρωνύμιο EMbleMatiC

εγκρίθηκε από την Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος Interreg MED.

1.5.1. Ακρωνύμιο-πλήρης τίτλος έργου EMbleMatiC

51

Να καταστούν οι Εμβληματικοί Μεσογειακοί Ορεινοί Όγκοι Παράκτιοι προορισμοί

αριστείας.

1.5.2. Εταίροι έργου Το έργο περιλαμβάνει 5 χώρες, 9 ορεινοί όγκοι και ένα πανεπιστήμιο (CETT-UB Barcelona):

- Syndicat Canigó Grand Site – Γαλλία / LRMP (LP1) - Métropole Aix Marseille- Ste Victoire Grand Site – Γαλλία / PACA (PP16) - Development agency of Berguedà – Ισπανία / Καταλονία (PP2) - Consell Insular de Mallorca – Ισπανία / Βαλεαρίδες (PP6) - Gal Terre dell’Etna e dell’Alcantara – Ιταλία/ Σικελία(PP5) - Gal Gran SassoVelino – Iταλία / Abruzzo (PP3) - Πιερική Αναπτυξιακή – Ελλάδα /Όλυμπος (PP4) - ΑΚΟΜΜ-Ψηλορείτης – Ελλάδα / Κρήτη (PP7) - Δήμος Χιμάρας – Αλβανία (PP1) - School of Tourism, Hospitality and Gastronomy – Ισπανία / Καταλονία(PP8)

1.5.3. Περιγραφή Έργου Ο γενικός στόχος του έργου είναι η δημιουργία και η δοκιμή μιας νέας και ριζικά διαφορετικής τουριστικής προσφοράς με βάση τα χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων βουνών προσφέροντας μια εναλλακτική των παραδοσιακών διακοπών στην παραλία. Το έργο οργανώνεται γύρω από τρεις στρατηγικούς στόχους:

Εξισορρόπηση των συγκεντρώσεων των τουριστικών ροών ανάμεσα στη θάλασσα

και το βουνό, παράταση της τουριστικής περιόδου και βελτίωση των

οικονομικών αποδόσεων για τις περιοχές.

Από κοινού δημιουργία και πειραματική εφαρμογή μίας «αργής» (slow)

τουριστικής προσφοράς που βρίσκεται στην ενδοχώρα των παράκτιων ορεινών

περιοχών, με τη δημιουργία 9 οικο-περιηγήσεων με βάση τις εμβληματικές

ιδιομορφίες κάθε εμπλεκόμενης περιοχής.

Βελτίωση της διεθνούς αναγνώρισης της μοναδικότητας των μελετώμενων

περιοχών μέσω κοινών δράσεων επικοινωνίας και κοινής προσέγγισης στον

τομέα του βιώσιμου και υπεύθυνου τουρισμού.

1.5.4.Παραδοτέα του έργου:

Δημιουργία των κάτωθι εντύπων:

1. FOLDERμε θήκη για έγγραφα Α4 και επαγγελματική κάρτα Διάσταση: κλειστό: 22,5 Χ 30 cm , ανοιγόμενο 55 Χ 40 cm

Τεχνικές εργασίες: σχεδιασμός, εκτύπωση 4χρωμία, σχετικό καλούπι (μαχαίρι), πύκμανση

Χαρτί: 350 gr οπαλίνα ή άλλου τύπου οικολογικού χαρτονιού ισότιμης ποιότητας

Τεμάχια :1.000

2.ΤΡΙΠΤΥΧΟ ΕΝΤΥΠΟ Διάσταση: κλειστό13,8 Χ 29cm , ανοιγόμενο 41,4 Χ 29cm

Τεχνικές εργασίες: σχεδιασμός, 4χρωμηεκτύπωσηδιπλής όψης, 2 πυκμάνσεις(3πτυχο

έντυπο),

52

Χαρτί: 200 gr οπαλίνα ή άλλου τύπου οικολογικού χαρτιού ισότιμης ποιότητας

Τεμάχια :1.000

3.ΔΙΠΤΥΧΟ ΕΝΤΥΠΟ Διάσταση: κλειστό: 21 Χ 29 cm, ανοιγόμενο: 42 Χ 29 cm

Τεχνικές εργασίες: 4χρωμη εκτύπωση διπλής όψης, 1 πύκμανση (2πτυχο έντυπο),

σχεδιασμός εννέα (9) διαφορετικών εντύπων , (για 9 διαφορετικούς εταίρους).

Χαρτί: 200 gr οπαλίνα ή άλλου τύπου οικολογικού χαρτιού ισότιμης ποιότητας

Τεμάχια :9.000 συνολικά [( 1.000 τεμάχια για κάθε εταίρο/είδος) 1.000Χ9=9.000]

4.ΑΦΙΣΑ Διάσταση: 100 Χ 50 cm (ή εναλλακτικά 37 Χ58 cm)

Τεχνικές εργασίες: 4 σχεδιασμός, χρωμη εκτύπωση μιας όψης,

Χαρτί: 160 grvelvet ή άλλου τύπου ισότιμης ποιότητας

Τεμάχια :1.500

5.ΚΑΡΤΟΛΙΝΑ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ με στήριγμα Διάσταση: 24 Χ 34 cm

Τεχνικές εργασίες: Σχεδιασμός, 4χρωμη εκτύπωση μιας όψης, καλούπι (μαχαίρι) με

στήριγμα για επιδαπέδια τοποθέτηση στο πίσω μέρος της καρτολίνας

Χαρτί: χαρτόνι ικανό σε gr να υποστηρίζει την κατασκευή

Τεμάχια:100

53

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΠΡΟΣ ΤΗΝ

……

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ

1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και

ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της

........................ για ποσό ΕΥΡΩ. ....... Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για τη

συμμετοχή της ................ στον διαγωνισμό της........ (ημερομηνία διενέργειας) για την

υλοποίηση του έργου.............. και για κάθε αναβολή αυτού.

2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της

διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων

του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης

ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και

από τα δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.

3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία

θα μας γνωστοποιήσετε ότι η ............ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που

περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την

παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να σας καταβάλλουμε, χωρίς οποιαδήποτε

αντίρρηση μετά από απλή έγγραφή ειδοποίηση, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της

εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία

που μας το ζητήσετε. Σε περίπτωση κατάπτωσης της παρούσας , το ποσόν της

κατάπτωσης υπάγεται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή

ενέργεια συγκατάθεσης της .............. ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν

ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την

μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή τη θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.

5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύησή μας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι

την ……………… (ημερομηνία η οποία προσδιορίζεται σε 390 ημερολογιακές ημέρες από

την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού). Μέχρι τότε, θα

παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης.

6. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας που έχουν

χορηγηθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το

όριο που έχει καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας.

54

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΠΡΟΣ ΤΗΝ

…………

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ.

1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και

ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της

........................ για ποσό ΕΥΡΩ. ......... Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για

την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης μεταξύ της ................... και της .................

2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της

διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων

του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε

άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα,

όπως και από τα δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.

3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία

θα μας γνωστοποιήσετε, ότι η

................ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1,

σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή, την ρητή υποχρέωση να

σας καταβάλλουμε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της

εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία

που μας το ζητήσετε.

4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή

ενέργεια συγκατάθεσης της ................ ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν

ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την

μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή τη θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.

5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι

την ……………….. (ημερομηνία η οποία προσδιορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης

με χρόνο ισχύος δύο (2) μηνών από τη λήξη του έργου). Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε

υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης.

6. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας που έχουν

χορηγηθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το

όριο που έχει καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας.

55

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ: ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΕΠΩΝΥΜΙΑΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ………………………..

Τόπος, ημερομηνία …………………………………………..

ΕΡΓΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ του έργου «Emblematic Mediterranean

Mountains as Coastal destinations of excellence – EmbleMatiC» .

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΕΡΓΟ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ του έργου

«Emblematic Mediterranean

Mountains as Coastal destinations of

excellence – EmbleMatiC» .

ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΔΑΠΑΝΗ

ΕΥΡΩ

FOLDER με θήκη για έγγραφα Α4 και επαγγελματική κάρτα

ΤΕΜΑΧΙΑ

1000

ΤΡΙΠΤΥΧΟ ΕΝΤΥΠΟ

ΤΕΜΑΧΙΑ

1000

ΔΙΠΤΥΧΟ ΕΝΤΥΠΟ

ΤΕΜΑΧΙΑ

9000

ΑΦΙΣΑ

ΤΕΜΑΧΙΑ

1500

ΚΑΡΤΟΛΙΝΑ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ με στήριγμα

ΤΕΜΑΧΙΑ

100

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ 24%

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ:

Η προσφορά ισχύει για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την επομένη της ημέρας

διενέργειας του διαγωνισμού.

( Υπογραφή)

56

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού προσώπου

Για τις Ανώνυμες Εταιρίες (Α.Ε.):

1.Το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως απ' όπου προκύπτει η σύσταση καθώς και η

πλέον πρόσφατη τροποποίηση του καταστατικού (φωτοαντίγραφο).

2.Απόσπασμα Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή του ισχύοντος Διοικητικού

Συμβουλίου (ακριβές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου).

3.Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συγκρότησή του σε σώμα, από το οποίο να

προκύπτουν τα πρόσωπα που νόμιμα εκπροσωπούν και δεσμεύουν με την υπογραφή τους

το νομικό πρόσωπο, μαζί με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης (φωτοαντίγραφα).

Για τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.):

1.Φωτοαντίγραφο του πλέον πρόσφατου κωδικοποιημένου καταστατικού.

2.Το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως όπου δημοσιεύθηκε η περίληψη του

καταστατικού (φωτοαντίγραφο).

Για τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές (ΙΚΕ), τις Ομόρρυθμες (Ο.Ε.) και τις Ετερόρρυθμες

Εταιρίες (Ε.Ε.):

1.Φωτοαντίγραφο του πλέον πρόσφατου κωδικοποιημένου καταστατικού.

2.Φωτοαντίγραφο της πλέον πρόσφατης τροποποίησης.

Για ατομική επιχείρηση – Φυσικό Πρόσωπο:

Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με

την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που

συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη

μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό

ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες ανωτέρω τις περιπτώσεις το

έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη -

μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του

ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή

αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

57

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα και τη

διαδικασία ανάθεσης

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)

- Ονομασία: [ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.]

- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [100028966]

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [16ης Οκτωβρίου 17Β/Κατερίνη/60100]

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Π.Παρτσαλίδου]

- Τηλέφωνο: [2351027541]

- Ηλ. ταχυδρομείο: [pieriki@otenet.gr]

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): [www.pieriki-anaptixiaki.gr]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού

CPV):ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ του έργου «EmblematicMediterraneanMountainsasCoastaldestinationsofexcellence – EmbleMatiC» .

CPV: 22000000-0: ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [Ο οριζόμενος Α.Δ.Α.Μ. από την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ]

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Υπηρεσίες]

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [-] - Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……]

58

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία: [……] Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα

εγκατάστασης του οικονομικού φορέα,

αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και

υπάρχει

[……]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :

Τηλέφωνο:

Ηλ. ταχυδρομείο:

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]

[……]

[……]

[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή,

μικρή ή μεσαία επιχείρησηiii;

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας

είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο

κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων

οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο

πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού

συστήματος (προ)επιλογής);

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και,

όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του

παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V

κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου

ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά,

αναφέρετε:

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):[……][……][……][……]

γ) [……]

59

επίσημο κατάλογοv:

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα

τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;

Εάν όχι:

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ

κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό

απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα

έγγραφα της σύμβασης:

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση

να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων

ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν

τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή

στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει

απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση

δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος

αυτή διατίθεται δωρεάν;

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……][……]

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης

από κοινού με άλλουςvi;

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους

εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.

Εάν ναι:

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα

καθήκοντα …):

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

α) [……]

β) [……]

γ) [……]

Τμήματα Απάντηση:

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

[ ]

60

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:

Ονοματεπώνυμο

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……] [……] [……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα

[……]

Ταχυδρομική διεύθυνση:

[……]

Τηλέφωνο:

[……]

Ηλ. ταχυδρομείο:

[……]

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …):

[……]

61

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii

Στήριξη: Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα

με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα

από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους

εκπροσώπους αυτών.

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως

οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις

έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο

οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο

οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται

σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.

62

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο

οικονομικός φορέας

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες

απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)

Υπεργολαβική ανάθεση :

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να

αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των

προτεινόμενων υπεργολάβων και το

ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν:

[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ'

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός

φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της

σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης

σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται

στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για

κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).

63

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

5.συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·

6.δωροδοκίαxxi·

7.απάτηxii·

8.τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii·

9.νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv·

10.παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή

οποιουδήποτε προσώπουxvi το οποίο είναι

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου

σε αυτό για έναν από τους λόγους που

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

[]Ναι []Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,

επακριβή στοιχεία αναφοράς των

εγγράφων):

[……][……][……][……]xvii

Εάν ναι, αναφέρετεxviii:

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της

καταδίκης,

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην

καταδικαστική απόφαση:

α) Ημερομηνία:[ ],

σημείο-(-α): [ ],

λόγος(-οι):[ ]

β) [……]

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού

[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,

επακριβή στοιχεία αναφοράς των

εγγράφων):

[……][……][……][……]xix

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού

(«αυτοκάθαρση»)xx;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που

λήφθηκανxxi: [……]

64

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: Απάντηση:

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις

υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή

εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη

χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;

[]Ναι []Όχι

Εάν όχι αναφέρετε:

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων;

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης απόφασης

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται

απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του

είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής

ασφάλισης που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή

τους ;xxiii

ΦΟΡΟΙ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι []

Όχι

-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·

δ) [] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, να

αναφερθούν

λεπτομερείς

πληροφορίες

[……]

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι

-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·

δ) [] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, να

αναφερθούν

λεπτομερείς

πληροφορίες

[……]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή των

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή

φορέας έκδοσης, επακριβή

στοιχεία αναφοράς των

εγγράφων): xxiv

[……][……][……]

65

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό

παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων

ή επαγγελματικό παράπτωμα

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίουxxv;

[] Ναι [] Όχι Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); [] Ναι [] Όχι Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: […….............]

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσειςxxvi : α) πτώχευση, ή β) διαδικασία εξυγίανσης, ή γ) ειδική εκκαθάριση, ή δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου Εάν ναι: - Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: - Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις περιστάσειςxxvii Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

-[.......................]

-[.......................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των

εγγράφων): [……][……][……]

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[…...........]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας

66

μέτρα

αυτοκάθαρσης;

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα

που λήφθηκαν:

[..........……]

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[…...........]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας

μέτρα αυτοκάθαρσης;

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα

που λήφθηκαν:

[……]

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.........…]

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασηςxxx; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.........…]

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxiκατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[…...........]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας

μέτρα αυτοκάθαρσης;

[] Ναι [] Όχι

67

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα

που λήφθηκαν:

[……]

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι: α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

[] Ναι [] Όχι

68

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8

παρ. 4 ν. 3310/2005xxxii:

Απάντηση:

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της

παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;

[] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των

εγγράφων): [……][……][……]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας

μέτρα αυτοκάθαρσης;

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα

που λήφθηκαν:

[……]

69

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που

η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο

οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να

υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων επιλογής

Απάντηση

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;

[] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια

επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται

στην διακήρυξη.

Καταλληλότητα Απάντηση

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασήςxxxiii του: Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:

[ …] [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]

70

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση:

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης :

και/ή,

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο εξής xxxiv: Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):

[……],[……][…]νόμισμα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των

εγγράφων): [……][……][……] 2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι ο εξής:

και/ή,

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο εξήςxxxv: Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):

[……],[……][…] νόμισμα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των

εγγράφων): [……][……][……] 3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:

[…................................…]

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές αναλογίεςxxxvi που ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως εξής:

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-αναλογία μεταξύ x και yxxxvii-και η αντίστοιχη αξία)

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των

71

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

εγγράφων): [……][……][……]

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του οικονομικού φορέα είναι το εξής: Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[……][…]νόμισμα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των

εγγράφων): [……][……][……] 6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες (ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[……..........]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των

εγγράφων): [……][……][……]

72

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση:

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων:

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxviii, ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα ακόλουθα έργα του είδους που έχει προσδιοριστεί: Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καλή εκτέλεση και ολοκλήρωση των σημαντικότερων εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη):

[…]

Έργα: [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxix, ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxl:

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη): […...........]

Περιγραφή Ποσά Ημερο- μηνίες

Παρα- λήπτες

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίεςxli, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας: Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:

[……..........................] [……]

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:

[……]

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:

[……]

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέργεια ελέγχωνxlii όσον αφορά το

[……] [……]

73

παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές ικανότητες του οικονομικού φορέα και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας;

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο, και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης) β) τα διευθυντικά στελέχη του:

α)[......................................……]

β) [……]

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:

[……]

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό: [........], [.........] [........], [.........] [........], [.........] Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: [........], [.........] [........], [.........] [........], [.........]

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της σύμβασης:

[……]

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίαςxliii το ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης:

[……]

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων που θα προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας·

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων,

[] Ναι [] Όχι

74

επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη;

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν: Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[….............................................] (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]

75

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα

διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί

από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Απάντηση:

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες;

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας: Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[……] [……] (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης;

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[……] [……] (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]

76

Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα έγγραφα: Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το καθένα:

[….]

[] Ναι [] Όχιxlv (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]xlvi

77

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxlvii, εκτός εάν :

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxlviii.

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]

78

iΣε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός)

θα αναφέρεται το σύνολο αυτών iiΕπαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

iiiΒλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των

μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. ivΈχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή

μειονεκτούντων ατόμων. vΤα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

viΕιδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vii Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που

σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική

εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” viii

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης

είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. ixΌπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης

Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). xΣύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως

“διαφθορά”. xiΌπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 βαναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). xii

Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών με αυτήν Πρωτοκόλλων. xiii

Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για

την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4

της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

79

xivΌπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. xv

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". xvi

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) xvii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. xviii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. xix

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. xx

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία

σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) xxi

Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν. xxii

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην

Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την

κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).

xxiiiΣημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα

της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς xxiv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. xxv

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις

κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . xxvi.

Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) xxvii

Άρθρο 73 παρ. 5. xxviii

Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί

ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . xxix

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. xxx

Πρβλ άρθρο 48. xxxi

Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από

τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

80

xxxiiΓια συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ

εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10. xxxiii

Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από

ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. xxxiv

Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. xxxv

Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης

που αναφέρονται στην διακήρυξη. xxxvi

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων xxxvii

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

xxxviiiΟι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση

εμπειρίας που υπερβαίνει τα πέντε έτη. xxxix

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση

εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. xlΠρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους

όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. xli

Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση

του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. xlii

Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ

ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. xliiiΕπισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους

υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω. xliv

Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. xlv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. xlvi

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. xlvii

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 xlviii

Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που

παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου

απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω

πρόσβαση.

81

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Στην Κατερίνη σήμερα την ………… 2018ημέρα ………………….. οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Η Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α., που εδρεύει στην Κατερίνη και επί της οδού 16ης Οκτωβρίου 17β, Τ.Κ. 60100, με Α.Φ.Μ..........., Δ.Ο.Υ ............, (στο εξής καλουμένη «Αναθέτουσα Αρχή»)νομίμως εκπροσωπούμενη από την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κα Μαυρίδου Σοφία. 2. ……….. με το διακριτικό τίτλο «……………………..», που εδρεύει ……………………………….. (. ΑΦΜ:…………………, ΔΟΥ: …………….., Τ.Κ. ……………….., νομίμως εκπροσωπούμενος από τον ………………………………….. που θα αποκαλείται στο εξής για λόγους συντομίας Ανάδοχος, στον οποίο κατακυρώθηκε η σύμβαση ανάθεσης υπηρεσιών με τίτλο «Παραγωγή έντυπου προωθητικού υλικού του έργου «EmblematicMediterraneanMountainsasCoastaldestinationsofexcellence – EmbleMatiC» και είναι μέλη του Δικτύου Εμβληματικών Μεσογειακών Όγκων» με την υπ’ αριθ. .......... απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: Η Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α., αποφάσισε την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για τηπαραγωγή έντυπου υλικού, όπως αυτό περιγράφεται παρακάτω, ο οποίος διενεργήθηκε την …/…./2018 ενώπιον της αρμοδίας επιτροπής διαγωνισμού, βάσει της σχετικής διακήρυξης 00/2018 που συνέταξε η Αναθέτουσα αρχή. Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνεδρίασή του την……………………20….., αφού έλαβε υπόψη τα Πρακτικά της Επιτροπής Διαγωνισμού, αποφάσισε, με την υπ’ αριθ. ……..………….. απόφασή του, την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον Ανάδοχο. Ο ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αριθ. ………….. εγγυητική επιστολή της τράπεζας ……………, ποσού …………………… ευρώ, για την καλή εκτέλεση της υπηρεσίας. Aναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 περιπτ. 42 του Ν.4412/2016: - η υπ’ αριθ. 01/2018 διακήρυξη - η προσφορά του αναδόχου

Άρθρο 1 Αντικείμενο

1. Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της σχετικής διακήρυξης και της προσφοράς της αναδόχου, είναι η παραγωγή των κάτωθι παραδοτέων:

FOLDERμε θήκη για έγγραφα Α4 και επαγγελματική κάρτα Διάσταση: κλειστό: 22,5 Χ 30 cm , ανοιγόμενο 55 Χ 40 cm

Τεχνικές εργασίες: σχεδιασμός, εκτύπωση 4χρωμία, σχετικό καλούπι (μαχαίρι), πύκμανση

Χαρτί: 350 gr οπαλίνα ή άλλου τύπου οικολογικού χαρτονιού ισότιμης ποιότητας

Τεμάχια :1.000

82

ΤΡΙΠΤΥΧΟ ΕΝΤΥΠΟ Διάσταση: κλειστό13,8 Χ 29cm , ανοιγόμενο 41,4 Χ 29cm

Τεχνικές εργασίες: σχεδιασμός, 4χρωμηεκτύπωσηδιπλής όψης, 2 πυκμάνσεις(3πτυχο

έντυπο),

Χαρτί: 200 gr οπαλίνα ή άλλου τύπου οικολογικού χαρτιού ισότιμης ποιότητας

Τεμάχια:1.000

ΔΙΠΤΥΧΟ ΕΝΤΥΠΟ Διάσταση: κλειστό: 21 Χ 29 cm, ανοιγόμενο: 42 Χ 29 cm

Τεχνικές εργασίες: 4χρωμη εκτύπωση διπλής όψης, 1 πύκμανση (2πτυχο έντυπο),

σχεδιασμός εννέα (9) διαφορετικών εντύπων , (για 9 διαφορετικούς εταίρους).

Χαρτί: 200 gr οπαλίνα ή άλλου τύπου οικολογικού χαρτιού ισότιμης ποιότητας

Τεμάχια :9.000 συνολικά [( 1.000 τεμάχια για κάθε εταίρο/είδος) 1.000Χ9=9.000]

ΑΦΙΣΑ Διάσταση: 100 Χ 50 cm (ή εναλλακτικά 37 Χ58 cm)

Τεχνικές εργασίες: 4 σχεδιασμός, χρωμη εκτύπωση μιας όψης,

Χαρτί: 160 grvelvet ή άλλου τύπου ισότιμης ποιότητας

Τεμάχια :1.500

ΚΑΡΤΟΛΙΝΑ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ με στήριγμα Διάσταση: 24 Χ 34 cm

Τεχνικές εργασίες: Σχεδιασμός, 4χρωμη εκτύπωση μιας όψης, καλούπι (μαχαίρι)με

στήριγμα για επιδαπέδια τοποθέτηση στο πίσω μέρος της καρτολίνας

Χαρτί: χαρτόνι ικανό σε gr να υποστηρίζει την κατασκευή

Τεμάχια:100

Άρθρο 2 Διάρκεια

1.Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως την 00/00/2018.

2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 26 της διακήρυξης.

83

Άρθρο 3

Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής 1. Η αμοιβήτου αναδόχου προκύπτει σύμφωνα με την προσφορά του που είναι ………………. χωρίς ΦΠΑ. Συνολική τιμή με ΦΠΑ ...... ευρώ. 2. Η πληρωμή στον Ανάδοχο θα γίνεται από την ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ, με την ολοκλήρωση του έργου, με το προβλεπόμενο παραστατικό από τον ΚΦΑΣ (Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών)και την έκδοσητου Πρωτοκόλλου Παραλαβής από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής . 3. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από την αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί τον έλεγχο και την πληρωμή. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' ελάχιστο ανά φάση: α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής β) Τιμολόγιο του προμηθευτή γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας 4. O Ανάδοχος βαρύνεται με κάθε φόρο, παρακράτηση φόρου, κάθε εισφοράπροβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και παρακράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ν.4013/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), για τα οποία σύμφωνα με τον νόμο είναι υπόχρεος.

Άρθρο 4 Χρηματοδότηση της σύμβασης

Η δαπάνη της παρούσας σύμβασης χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG V-B MEDITERRANEAN (MED) COOPERATION PROGRAMME 2014-2020 βάσει της υπ΄αριθμ. .................Απόφασης ένταξης. Το ποσό μερικώς καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που συνεισφέρει το 85% της χρηματοδότησης μέσω του Ευρωπαϊκού Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και συμπληρωματικά με χρηματοδότηση από εθνική συμμετοχή.

Άρθρο 5 Υποχρεώσεις αναδόχου

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαμβάνει με τη Σύμβαση σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, της Προκήρυξης, της Απόφασης Κατακύρωσης και της προσφοράς του, διαφορετικά υποχρεούται να αποζημιώσει κατά νόμο την ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ για κάθε ζημία της. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι: α) τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους

84

β) δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης γ) λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

Άρθρο 6

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 1.Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

Άρθρο 7 Υπεργολαβία (εφόσον υπάρχει)

1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.

85

2. Ο Ανάδοχος με το από …… έγγραφό του, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, και σύμφωνα με τον υπ’ αριθ. …….. όρο της διακήρυξης ενημέρωσε την Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. για το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση της σύμβασης. Υποχρεούται να γνωστοποιεί στηνΠιερική Αναπτυξιακή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στηνΠιερική Αναπτυξιακή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στηνΠιερική Αναπτυξιακή κατά την ως άνω διαδικασία.

Άρθρο 8 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου

Άρθρο 9 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Η Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο άρθρο 6 της διακήρυξης και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

Άρθρο 10 Επίλυση Διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο

1.Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 01/2017 διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 2. Η σύμβαση διέπεται από το ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ αφορμής της, η Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. και ο ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.Άλλως, θα εκδικάζονται και θα επιλύονται από τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια Κατερίνης. 3.Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 6 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις) και 13 (Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση), να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα που εκτελεί-διοικεί τη σύμβαση,

86

μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

Άρθρο 11 Παρακολούθηση της σύμβασης

1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου, η οποία και θα εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 12 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

Η παραλαβή των παρεχόμενων παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο έλεγχος των παραδοτέων, μπορεί δε να παρίσταται και ο ανάδοχος. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της πιερικής Αναπτυξιακής με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 219 του ν. 4412/2016. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

Άρθρο 13 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίουμπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους

87

όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 26 της διακήρυξης, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Άρθρο 14

Ανώτερα βία 1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για την μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία σύμφωνα με το άρθρο 204 του Ν. 4412/2016 υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Άρθρο 15 Διορισμός αντικλήτου(εφόσον υπάρχει)

Ο ανάδοχος διορίζει αντίκλητο στην Κατερίνη τον/την ………………………………………………, στον/ην οποίο/α θα γίνεται η επίδοση όλων των εξώδικων και διαδικαστικών πράξεων που έχουν σχέση με τη σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 142 παρ. 4 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Ο ανάδοχος υποχρεούται αμελλητί να γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή οποιαδήποτε μεταβολή της διεύθυνσης του αντικλήτου.

Άρθρο 16 Λύση της σύμβασης

Με την επιφύλαξη του άρθρου 9 της παρούσας, η σύμβαση λύεται με την πάροδο της ημερομηνίας διάρκειας της, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας. Ρητά συμφωνείται και διευκρινίζεται ότι στην παρούσα σύμβαση έχουν εφαρμογή, ακόμη και αν δεν αναφέρονται ρητά σ’ αυτή, και όλοι οι μη διαδικαστικοί όροι της σχετικής διακήρυξης του διαγωνισμού, στην οποία βασίζεται η παρούσα σύμβαση, οι όροι της σχετικής κατακυρωτικής απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής, καθώς και η προσφορά του αναδόχου, όπως αυτή έγινε δεκτή. Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

………………………………….

88

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1. Επώνυμο :

2. Όνομα :

3. Ημερομηνία και τόπος γέννησης :

4. Υπηκοότητα :

5. Οικογενειακή κατάσταση :

6. Εκπαίδευση :

ΙΔΡΥΜΑ

Ημερομηνία: Από (μήνες/έτη) (Μήνες/έτη)

Πτυχίο:

(Σε περίπτωση σπουδών σε περισσότερα του ενός ιδρύματα ή περισσότερα του

ενός πτυχία ο πίνακας τροποποιείται κατάλληλα).

7. Γλώσσες: (βαθμοί 1 έως 5 για την ικανότητα, όπου 5 είναι το άριστα):

ΓΛΩΣΣΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ

Ελληνικά

(Προστίθενται ή αφαιρούνται σειρές ανάλογα).

8. Μέλος επαγγελματικών οργανισμών:

9. Παρούσα θέση: (Αναγράφεται η σημερινή απασχόληση – θέση σε Επιχείρηση,

Οργανισμό, Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα, ελεύθερος επαγγελματίας κλπ)

10. Έτη επαγγελματικής εμπειρίας: (Αναγράφονται τα συνολικά έτη πραγματικής

επαγγελματικής εμπειρίας στον τομέα των μελετών ή υπηρεσιών και όχι τα έτη

κτήσης πτυχίου)

11. Κύρια προσόντα: (Αναγράφονται τα κύρια προσόντα και ικανότητες του ατόμου

που προκύπτουν από την μέχρι σήμερα επαγγελματική και άλλη εμπειρία του)

12. Επαγγελματική απασχόληση:

(Αναγράφεται η απασχόληση του σε όλες τις μέχρι σήμερα Επιχειρήσεις ή

Υπηρεσίες ξεκινώντας από την σημερινή θέση απασχόλησης. Δίδονται στοιχεία

όπως η χρονική διάρκεια παραμονής σε κάθε διαφορετική Επιχείρηση ή Υπηρεσία ή

ενδεχομένως διαφορετική θέση, οι αρμοδιότητες και ευθύνες που είχε σε κάθε

θέση).

Χρονική διάρκεια: Από (μήνας/έτος) έως (μήνας / έτος )

Χώρα:

Ονομασία Επιχείρησης-Υπηρεσίας:

Θέση στην Επιχείρηση – Υπηρεσία:

Αρμοδιότητες – ευθύνες:

89

Χρονική διάρκεια: Από (μήνας/έτος) έως (μήνας / έτος )

Χώρα:

Ονομασία Επιχείρησης-Υπηρεσίας:

Θέση στην Επιχείρηση – Υπηρεσία:

Αρμοδιότητες – ευθύνες:

13. Εμπειρία σχετική με την υπό ανάθεση μελέτη ή υπηρεσία:

(Η αναγραφή ξεκινά από τις πλέον πρόσφατες μελέτες ή υπηρεσίες. Δεν τίθεται

χρονικός περιορισμός στις μελέτες ή υπηρεσίες που θα συμπληρωθούν στον

πίνακα).

ΧΩΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Από (μήνας / έτος) Έως (μήνας/ έτος)

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΣΗ και ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ