Upload
others
View
4
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA
^ FEDERAL
T E S I S
QUE PARA OBTENER EL GRADO DE
MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN DE LA
CONSTRUCCIÓN
P R E S E N T A :
ING. RODOLFO AUGUSTO MOLINA CHACON
DnHGD30 POR: DR. JESÚS HUGO MEZA PUESTO
ESTUDIOS CON RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL, POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, CONFORME EL ACUERDO No.
2004464, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2001
XALAPA,VER. JUNIO 2003
• - * - .
ii
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
AGRADECIMIENTOS
A Dios por darme esta oportunidad maravillosa
IX
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
A Beatriz por soportar y compartir conmigo su vida
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
A Ana Beatriz y Mariana que son el tesoro más grande que me a dado Dios
XI
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
A mis padres por ser quienes son
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
A el Arq. Fernando Quirós por brindarme su apoyo
XIII
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN XX
CAPITULO 1
EL CONCURSO
1.1 Introducción Capitular ?
1.2 Definición De Concurso ?
1.3 Tipos De Licitación ?
1.4 La Licitación Pública ?
1.5 Marco Jurídico „
1.5.1 Ley 4
1.5.2 Reglamento .
1.6 Marco Normativo De L AObra Pública , 4
1.7 Esquemas Normativo 1 f t
1.8 Conclusión Capitular 2 n
CAPITULO 2
ACTIVIDADES DE LA CONVOCANTE
2.1 Introducción Capitular 22
2.2 Planeación 22
2.3 Programación Y Presupuestación 23
2.3.1 Techo Presupuestal 24
2.4 Dictamen 25
2.5 Formas De Realización 25
2.6 Contrataciones Permitidas 26
2.7 Resumen De Actividades Previas Al Concurso 27
2.8 Premisas Del Licitante 29
2.8.1 Políticas De Actuación 30
2.8.2 Análisis Introspectivo De La Empresa 31
2.8.3 Análisis Del Mercado 32
2.8.4 Análisis de la Convocatoria 33
2.8.5 Decisión De Participar 34
xiv
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
2.8.6 Preparación De La Proposición 35
2.8.7 Revisión Del Contrato 36
2.8.8 Planeación De La Obra 36
2.8.9 Recuperación Económica De Las Inversiones 37
2.9 Conclusión Capitular 38
CAPITULO 3
DESARROLLO DE CONCURSO
3.1 Introducción Capitular 4 n
3.2 Convocatoria . „ 40
3.3 Bases De Licitación 4 1
3.4 Visita De Obra 4 2
3.5 Junta De Aclaraciones Ar¡
43 3.5.1 Acta De La Junta De Aclaraciones 4~
3.6 Conclusión Capitular , „ CAPITULO 4
DESARROLLO DEL CONCURSO FASE 1
4.1 Introducción Capitular 4 5
4.2 Documentos Adicionales 4 5
4.3 Requisitos Solicitados Al Licitante 4 5
4.4 Puntualidades En La Asistencia Al Concurso 4 6
Anexos:
DA-01 Manifestación Del Domicilio Para Oír Y Recibir Notificaciones y
Documentos 4 7
DA-02 Declaración De No Encontrarse En Supuestos Del Articulo 51 de
La Ley 4 g
DA-03 Declaración Fiscal O Balance General Auditado Del Ejercicio
Inmediato Anterior 4 g
DA-04 Identificación Vigente, En Caso De Persona Física 5 1
DA-05 Para Personas Morales 5 2
4.5 Tabla Resumen De Evaluación De Documentos Adicionales 5 3
xv
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
4.6 Conclusión Capitular 54
CAPITULO 5
DESARROLLO DEL CONCURSO FASE 2
5.1 Introducción Capitular j-g
5.2 Recepción De Propuestas, Revisión De Documentos Adicionales Y
Apertura De Propuesta Técnicas j-g
5.3 Contenido De La Propuesta Técnica „
ANEXO AT-00. Copia Del Recibo De Pago De Las Bases 6 0
ANEXO AT-01. Descripción De La Planeación Conceptual Para Realizar
Los Trabajos fi1
ANEXO AT-02. Relación De Maquinaria Y Equipo De Construcción fi„
ANEXO AT-02.ICarta Compromiso De Arrendamiento 6 6
ANEXO AT-03.- Curricula De Los Profesionales Técnicos c-, 67
ANEXO AT-04. Relación De Contratos Similares 6 8
ANEXO AT-05. Manifestación De Conocer El Proyecto 7 1
ANEXO AT-06. Manifestación De Subcontratos 7 2
ANEXO AT-07. Manifestación De Equipo De Instalación Permanente
Proporcionado Por La Convocante 7(-
ANEXO AT-08. Manifestación De Conocer El Sitio De Los Trabajos Y
Condiciones Ambiéntales Así Como Modificaciones A Las
Bases De Licitación -,c
76
ANEXO AT-09 Manifestación Escrita De Conocer El Modelo De Contrato .. 7 7
ANEXO AT-09.1 Bases De Licitación 7 8
ANEXO AT-09.2 Modelo De Contrato .<c
l i o
ANEXO AT-10. Manifestación De Materiales, Maquinaria y Equipo De
Instalación Permanente De Origen Extranjero . „o
ANEXO AT-11. Declaración De Integridad 1 3 4
ANEXO AT-12. Estados Financieros Auditados ^ c
ANEXO AT-13. Análisis De Los Conceptos De Trabajo Preponderantes
O Totales .«a
Ejemplos 142 XVI
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
ANEXO AT-14. Explosión De Insumos 143
ANEXO AT-15. Análisis E Integración Del Factor De Salario Real 145
ANEXOAT-15.1 Factor De Salario Real 147
ANEXO AT-15.2 Factor De Días Pagados Y Laborados 148
ANEXO AT-16. Programa Calendarizado De Ejecución De Los Trabajos... 149
ANEXO AT-17. Programas Calendarizados 151
ANEXO AT-17.1 Mano De Obra 152
ANEXO AT-17.2 Utilización De Maquinaria Y Equipo De Construcción 157
ANEXO AT-17.3 Adquisición De Materiales Significativos Equipo De
Instalación Permanente 158
ANEXO AT-17.4 Utilización De Personal Profesional Técnico 161
5.4 Tabla Resumen De Cumplimiento Cuantitativo De Documentos 164
5.5 Acuse De Recibo De La Propuesta 166
5.6 Acta Primera 167
5.7 Proposición Para La Evaluación De Solvencia Técnica 170
5.8 Tabla Resumen De Cumplimiento Cualitativo De Documentos Técnicos.. 172
5.9 Conclusión Capitular 174
CAPITULO 6
DESARROLLO DEL CONCURSO FASE 3
6.1 Introducción Capitular 176
6.2 Procedimiento De Recepción 176
6.3 Sugerencias Al Lector Sobre Integración De Los Precios Unitarios 176
6.3.1 Costos Finales 178
6.3.2 Cargos Directos 179
6.3.3 Costos Directos De Maquinaria 180
6.3.4 Integración De Precios Unitarios 181
6.4 Contenido De La Propuesta Económica 182
ANEXO AE-01. Análisis De Los Precios Unitarios 184
ANEXO AE-02. Relación Y Análisis De Los Costos Básicos de Los
Los Materiales 188
Ejemplos 191
XVII
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
ANEXO AE-03. Tabulador De Salarios 192
ANEXO AE-04 Análisis De Costos Horarios De Maquinaria Y Equipo 194
Ejemplos 197
ANEXO AE-05 Análisis De Costos Indirectos De Oficina Central Y De
Campo 198
ANEXO AE-05.1 Análisis De Costos Indirectos De Oficina Central 199
ANEXO AE-05.2 Análisis E Integración De Costos Indirectos de Obra 202
ANEXO AE-06 Análisis Del Costo Por Financiamiento 204
ANEXO AE-07 Utilidad Propuesta 208
ANEXO AE-08 Cargos Adicionales 209
ANEXO AE-09 Explosión De Insumos 214
ANEXO AE-010 Catálogo De Conceptos 217
ANEXO AE-011 Programa Calendarizado De Montos Mensuales De
Ejecución De Los Trabajos 220
ANEXO AE-012 Programas Calendarizados De Montos Mensuales 223
12.1 Mano De Obra 223
12.2 Utilización De Maquinaria Y Equipo De Construcción.... 226
12.3 Adquisición De Materiales Y Equipo De Instalación
Permanente 229
12.4 Personal Profesional Técnico , 232
6.5 Tabla Resumen De Cumplimiento Cuantitativo De Documentos
Económicos 234
6.6 Acta Segunda De Apertura De Propuestas Económicas 236
6.7 Proposición Para La Evaluación Cualitativa De La Propuesta Económica 239
6.8 Tabla Resumen Cualitativa De Cumplimiento De Documentos Económi-
micos 241
6.9 Carta Constancia De Propuesta Desechada 244
6.10 Metodología Propuesta Para La Evolución Económica De Propuestas
Y Emisión Del Dictamen Técnico 245
CUADRO I. Resumen Comparativo De Conceptos Y/O Partidas De Pro
puestas Aceptadas 246
XVIII
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
CUADRO II. Resumen Comparativo De Conceptos Preponderantes De
Las Propuestas Aceptadas 246
CUADRO III. Resumen Comparativo De Insumos Y Costos Preponderante
De Propuestas Aceptadas 247
CUADRO IV. Resumen Comparativo De Las Diferencias Al Promedio De
De Propuestas 247
CUADRO V. Tabla Comparativa De Proposiciones Y Determinación De
Solvencia „ . . , 247
6.11 Dictamen n£._, ¿oí
6.12 Resumen Para Fallo „ - , 257
6.13 Adjudicación ? _ q
6.14 Acta De Fallo 259
6.15 Carta Informe A Licitantes No Seleccionados o c o
263 6.16 Conclusión Capitular ? f i 4
CONCLUSIONES 2 6 5
BIBLIOGRAFÍA 266
XIX
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
INTRODUCCIÓN
La contratación recurrente del mercado en la industria de la construcción
precedido por períodos de crecimiento, ha sorprendido en repetidas ocasiones a
las empresas del ramo, muchas de ellas con alta capacidad instalada, y otras en
pleno proceso de expansión.
El descenso de la construcción motivada por las crisis financieras en nuestro país,
como la de Diciembre de 1994, han afectado proyectos de inversión de manera
dramática tanto públicos como privados, en México la inversión por parte del
Gobierno en la Obra Pública, genera un significativo porcentaje del trabajo en esta
industria; también los ajustes presupuéstales obligados por la situación
económica, han minimizado la inversión pública, teniendo continuidad sólo para
proyectos prioritarios.
El retraso en pagos, el endeudamiento de empresas públicas y privadas, así como
los procesos inflacionarios, han provocado crisis de liquidez, descapitalización y
pérdida de la capacidad instalada en las empresas constructoras.
Esta situación, se ha reflejado en los concursos de Obra Pública, en los cuales
actualmente la afluencia de licitantes es inusitada y muchas de las propuestas de
estos están por debajo del límite de la solvencia, buscando lograr la adjudicación
de contratos que únicamente prolongan su agonía
Aunque la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Mismas y su
Reglamento es clara al estipular que el contrato se adjudicará a la proposición
solvente más baja, no define criterios claros para el dictamen y fallo de los
concursos, por lo que esta decisión queda supeditada al criterio del analista que
evalúa los procesos concúrsales, otorgando a veces el contrato a la más barata en
vez de a la solvente más económica.
xx
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
En el capitulo 6, se propone al lector, un sistema de evaluación de propuestas
económicas, a través de sus conceptos preponderantes de materiales, mano de
obra y equipo, para en forma aritmética determinar la propuesta solvente como
aquella que podrá cumplir con la ejecución de las obras y ser capaz de cumplir sus
compromisos con trabajadores, proveedores y terceros, así como también, la
totalidad de sus obligaciones obrero-patronales y de impuestos, tanto indirectos
como directos.
Por lo anterior expuesto. Las decisiones que se planteen por parte de los
licitantes, deberán hacerse como parte de una estrategia razonada, obteniendo en
todos los casos utilidades, de acuerdo a planes orientados y a objetivos precisos,
que en un plazo mediato reducen en el beneficio y/o supervivencia de la empresa.
OBJETIVO
Familiarizar a profesionales de la construcción en los procedimientos de
preparación y análisis de concursos, para lograr la presentación de propuestas
que no sean rechazadas, y permitan el desarrollo de la empresa, buscando
también en el caso de los servidores públicos el apoyo en el desarrollo de sus
funciones y en beneficio del país.
GUÍA DE USUARIO
En esta edición, se presenta al lector el proceso concursal de obra pública
conforme a los ordenamientos de la legislación vigente; los formatos y guías de
llenado propuestos permitirán al usuario familiarizarse con este proceso.
Es importante para el lector consultar, antes de aplicarse a la resolución de casos
prácticos, leer con atención el inicio de cada capitulo, y consultar en caso de duda
los artículos que se citan.
Así mismo el lector debe saber que los ejemplos presentados en esta obra fueron
tomados del libro "La Determinación del Precio en la Obra Pública del Gobierno
del Distrito Federal y de la Federación 2001-2002", del Ing. Carlos Suárez Salazar,
de esta misma editorial.
XXI
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
LÍNEA Y ÁREA DE INVESTIGACIÓN
La presente tesis de investigación se ubica en las líneas de vinculación y
capacitación.
Vinculación porque se pretende que los encargados de la elaboración y evaluación
de las licitaciones de obra pública tengan las herramientas necesarias para poder
realizar el dictamen más adecuado.
Capacitación, por el interés de recopilar la información que se obtenga de los
trabajos de investigación y actualización ya que la Ley de Obras Publicas y su
Reglamento cambian constantemente.
Y por ultimo el área principal la ubicamos en la Planeación y Organización dentro
del proceso administrativo.
xxn
INSTITUTO TFCNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
CAPITULO 1 EL CONCURSO
- i -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
1.1 INTRODUCCIÓN CAPITULAR
En la actualidad encontramos que las licitaciones de Obras Públicas se encuentran
muy bien reglamentadas por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, publicada por el pasado Gobierno Federal; el 20 de agosto del 2001, ya
con nuestro actual gobierno, fue publicado su reglamento.
Esta Ley en su artículo 3 nos define a la Obra Pública como "los trabajos que tengan
objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar,
mantener, modificar y demoler bienes inmuebles..."
Las Dependencias o Entidades son los Sujetos de la Ley que pueden realizar las
obras Públicas mediante licitaciones.
Para llevar a cabo dichas obras según nuestra Constitución, es necesario realizar
concursos, he aquí algunas definiciones del tema que nos ocupa.
1.2 DEFINICIÓN DE CONCURSO
Competencia entre los que aspiran de encargarse de ejecutar una obra o desarrollar
la presentación de un servicio bajo determinadas condiciones, a fin de elegir la
propuesta que ofrezca mayores ventajas.
1.3 TIPOS DE LICITACIÓN
De acuerdo a la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las mismas en su
artículo 27 encontramos tres tipos de licitación (véase cuadro 1 y 2):
1. Licitación Pública
2. Invitación a cuando menos tres personas
3. Adjudicación Directa
1.4 LICITACIÓN PÚBLICA
La Licitación Pública es aquella que se realiza en forma abierta, en donde mediante
Convocatoria publicada en el Diario oficial de la Federación, se da a conocer la
oportunidad de ofrecer propuestas, para la realización de una obra o la presentación
de un servicio.
- 2 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
E! ¡¡citante fija un precio mediante la presentación de su propuesta económica y
técnica, en donde se realiza un desglose de los puntos requeridos por la Entidad o
Dependencia en la Convocatoria antes citada.
En nuestro país las Licitaciones para Obra Pública están reglamentadas en la Ley
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (llamada en adelante
"Ley") y el Reglamento de la Ley de Obras públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas (llamada en adelante "Reglamento") principalmente y dependiendo del tipo
de Obra licitada, el marco jurídico puede ampliarse; tal es el caso de aquellas
licitaciones a nivel Internacional donde tendrán que tomarse en cuenta, los Tratados
internacionales.
Para los efectos de este libro utilizaremos la modalidad de Licitación Pública
Nacional.
1.5 MARCO JURÍDICO
El marco jurídico engloba todas aquellas Leyes, Tratados y Reglamentos que regulan
la realización de una Obra Pública. Todas ellas sustentadas por supuesto en nuestra
Carta Magna, específicamente en el artículo 134 que indica lo siguiente:
"Los recursos económicos de que dispongan el Gobierno Federal... y la contratación
de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones
públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten
proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de
asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad,
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.
.... El manejo de recursos económicos federales se sujetara a las bases de este
artículo..."
El artículo 26 indica:
"...Habrá un Plan Nacional de Desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los
programas de la Administración Pública Federal."
De los artículos anteriores emanan las Leyes Orgánicas de la Administración Pública
Federal y del conjunto de las anteriores emana la Ley de Obras Públicas y Servicios
r 3 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
Relacionados con las Mismas y Reglamento y el Reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios relacionados con las mismas en donde se encuentran las
condicionantes para la realización de las Licitaciones Públicas.
1.5.1 LEY
En la Ley determinan cada una de las disposiciones existentes para llevar a cabo las
Obras Públicas y los Servicios Relacionados con las Mismas.
Dentro del Título Primero encontramos las Disposiciones Generales; en el Título
Segundo, la Planeación, Programación y Presupuestación; en el Título Tercero se
reglamentan los procedimientos de Contratación, dentro de este en su Segundo
Capítulo encontramos la Licitación; el Título Cuarto habla de los Contratos; el Quinto,
de la administración Directa; el Sexto, de la información y verificación; el séptimo de
las Infracciones y verificación; el Séptimo, de las Infracciones y Sanciones y el
Octavo, de las Inconformidades y del Procedimiento de Conciliación. Contando
actualmente con cinco Artículos Transitorios.
1.5.2 REGLAMENTO
El reglamento establece disposiciones en forma detallada que propician el oportuno
y estricto cumplimiento de la Ley.
Al igual que en la Ley el Título Primero reglamenta las Disposiciones Generales; en
el Título Segundo, la Planeación, Programación y Presupuestación; en el Título
Tercero se reglamentan los procedimientos de Contratación, dentro de éste en cu
Capítulo Primero encontramos la Licitación Pública; el Tercero habla de los
Contratos; el Título Cuarto, de la Administración Directa; el Título Quinto, de las
Sanciones, Inconformidades y Conciliación.
1.6 MARCO NORMATIVO DE LA OBRA PÚBLICA
A continuación se presenta un cuadro, en donde se especifica en la primera
columna, la fase de la I a la V de la inversión pública del concurso que se
reglamenta, ejemplo: En la Fase I, el Rubro l.a se refiere a la planeación; la segunda
columna indica el articulado de Ley que corresponda, ia tercera maneja el concepto y
- 4 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
finalmente en la cuarta columna se indica el articulado que sobre el tema consigna el
reglamento.
Este cuadro tiene por objeto la revisión rápida y concisa del articulado necesario,
tanto para la Convocante como para el concursante.
- 5 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
MARCO NORMATIVO DE LA OBRA PÚBLICA
TITULO SEGUNDO CAPITULO ÚNICO
FASES ARTICULADO LOPSRM
C O N C E P T O ARTICULADO RLOPSRM
FASE 1 l.a.-
DE LA PLANEACIÓN
17
I
II
III
18
19
a)
b)
20
REQUISITOS PARA LA PLANEACIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN
VERIFICACIÓN DE LA PREEXISTENCIA OE ESTUDIOS 0 PROYECTOS
REQUISITOS ADICIONALES QUE SE DEBERÁN OBSERVAR
DISPOSICIONES EN MATERIA DE ASENTAMIENTOS, DESARROLLO URBANO Y CONSTRUCCIÓN
DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE BANCO Y DE PROPIEDAD - ~» .
CONSIDERAR LOS EFECTOS AL MEDIO AMBIENTE SEGÚN LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO
Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE INCLUYENDO LAS OBRAS NECESARIAS PARA TAL EFECTO
l.b.-
DELA
PROGRAMACIÓN
Y
PRESUPUESTACIÓN
21
I
a)
b)
c)
d)
II III a)
b)
c)
d)
IV
V
a l
V I
Vil
a)
b)
c)
VIII
a)
b)
0 IX
a)
X
a)
b)
XI
a)
XII
a)
XIII
XIV
XV
XVI
22
23
a)
b)
c)
24
a)
b)
PROGRAMAS DE EJERCICIOS ANUALES Y MULTIANUALES CONSIDERANDO:
ESTUDIO PREINVERSIÓN
FACTIBILIDAD TÉCNICA
FACTIBILIDAD ECONÓMICA
FACTIBILIDAD ECOLÓGICA
FACTIBILIDAD SOCIAL
OBJETIVOS Y METAS A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO
ACCIONES PREVIAS. DURANTE Y POSTERIORES A LA EJECUCIÓN DE OBRA:
OBRAS PRINCIPALES
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ACCESORIAS
ACCIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA
CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES, CLIMÁTICAS Y GEOGRÁFICAS
LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN
A FALTA DE ESTAS, LAS NORMAS INTERNACIONALES
RESULTADOS PREVISIBLES
COORDINACIÓN PARA RESOLVER:
POSIBLES INTERFERENCIAS
EVITAR DUPLICIDAD DE TRABAJOS 0
INTERRUPCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
CALENDARIZACIÓN FÍSICO FINANCIERO DE RECURSOS NECESARIOS PARA.
ESTUDIOS Y PROYECTOS
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
GASTOS DE OPERACIÓN
UNIDADES RESPONSABLES DE SU EJECUCIÓN
FECHAS PREVISTAS DE INICIACIÓN Y TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS
INVESTIGACIONES, ASESORÍAS, CONSULTORIAS Y ESTUDIOS, INCLUYENDO:
PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS
PROYECTOS DE INGENIERÍA
ADQUISICIÓN Y REGULARIZARON DE LA TENENCIA DE LA TIERRA
PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN
COSTO ESTIMADO DE OBRAS Y SERVICIOS
ADMINISTRACIÓN DIRECTA, INCLUYENDO SUMINISTROS, PRUEBAS Y COSTOS INDIRECTOS
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LOS BIENES INMUEBLES
PERMISOS, AUTORIZACIONES Y LICENCIAS ACCESIBILIDAD, EVALUACIÓN, LIBRE TRÁNSITO E INSTALACIONES ANÁLOGAS A DISCAPACITADOS
DEMÁS PREVISIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS
DIFUSIÓN DE PROGRAMAS ANUALES
PROGRAMAS Y PRESUPUESTACIÓN DE VARIOS EJERCICIOS
PREVISIÓN AJUSTE DE COSTOS
CONVENIOS QUE ASEGURESN LA CONTINUIDAD DE LOS TRABAJOS
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA EJERCICIOS SUBSECUENTES
AUTORIZACIÓN S H.C.P.
EXCEPCIONES
CONTAR CON PROYECTOS Y ESPECIFICACIONES 0 CON UN AVANCE SIGNIFICATIVO
6-V;11 6-V;11 6-V;11 6-V;11
10
10
10:11-1. 10:11-1.
-
- 6 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
TITULO SEGUNDO CAPITULO ÚNICO
FASEI ARTICULADO LOPSRM
C O N C E P T O ARTICULADO RLOPSRM
COMITÉ DE
OBRA PUBLICA
25
1
II
III
IV
V
VI
ESTABLECIMIENTOS DE COMITÉS CON LAS SIGUIENTES FUNCIONES MÍNIMAS
REVISIÓN PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS
PROPONER POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRAS PUBLICA Y SERVICIOS
(DICTAMINAR PROCEDENCIA OE LAS LICITACIONES
CREACIÓN DE SUBCOMITÉS APROBACIÓN LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
COADYUVAR AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY
INTEGRACIÓN DE COMITÉS
REQUISITOS PARA REALIZAR REUNIONES
TÉRMINOS PARA LAS REUNIONES
INFORMES TRIMESTRALES DEL SECRETARIO
FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES
13
14
15
16
17
FORMAS
DE
REALIZACIÓN
26
a)
b)
CONTRATACIONES PERMITIDAS
POR CONTRATO, 0
POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
LEY DE INGRESOS
APARTADO DE
EGRESOS
56
I
II
a) b)
c)
d)
e)
9)
h)
ANTES DE LA CONVOCATORIA CONTAR CON EL DICTAMEN FAVORABLE OE UN EXPERTO SOBRE PROYECTO EJECUTIVO INTEGRADO POR ESTUDIOS DE INGENIERÍA, PROYECTOS, PLANOS, ETC ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO PARA PROYECTOS MAYORES DE 30 MILLONES EL DICTAMINADOR SERÁ INDEPENDIENTE DEL CONTRATISTA LA DEPENDENCIA O ENTIDAD PAGARA SUS HONORARIOS EL DICTAMEN EMITIDO DEBE ESTAR FUNDAMENTADO, INCLUYENDO OPINIÓN SOBRE PLAZOS DE EJECUCIÓN, COSTOS Y ESPECIFICACIONES 1ÉCNICAS LA DEPENDENCIA 0 ENTIDAD DEBERÁN REMITIR TRIMESTRALMENTE A LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL DE GASTO FINANCIAMIENTO, RELACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DICTAMINADOS Y EN PROCESO EL LICITANTE SE DEBERÁ DAR TIEMPO SUFICIENTE A LOS PARTICIPANTES PARA REVISAR PROYECTO EJECUTIVO, Y EN SU CASO, PROPONER MODIFICACIONES, CUANDO PROCEDAN SE DARÁN A CONOCER A TODOS LOS PARTICIPANTES EL CONTRATO SE ESTABLECERÁ QUE EL CONTRATISTA CONOCE Y ESTA DE ACUERDO CON EL PROYECTO EJECUTIVO Y ASUMIRÁ LOS COSTOS POR LAS CANTIDADES DE TRABAJO ADICIONAL PARA CONCLUIR EL PROYECTO PARA CONTRATOS A PRECIOS UNITARIOS, CUANDO LAS DEPENDENCIAS 0 ENTIDADES DETERMINEN LA NECESIDAD DE REALIZAR OBRAS ADICIONALES A LAS DEL PROYECTO EJECUTIVO, SE ESTARA DISPUESTO A LA LEY EN LA MATERIA
TÍTULO TERCERO CAPITULO I GENERALIDADES
FASE II ARTICULADO LOPSRM
, " C O N C E P T O ARTICULADO RLOPSRM
II a -
DÉLOS
PROCEDIMIENTOS DE
CONTRATACIÓN
27
1
II
III
PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIÓN DE OBRAS O SERVICIOS
POR LICITACIÓN PUBLICA
INVITACIÓN A CUANDO A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, 0
POR ADJUDICACIÓN DIRECTA
II b -
DELA
LICITACIÓN
PUBLICA
28
a)
b)
c)
e)
f)
d)
29
ADJUDICACIÓN A TRAVÉS DE LICITACIÓN PUBLICA, MEDIANTE CONVOCATORIA
ENTREGA DIRECTA Y APERTURA PUBLICA
ENTREGA POR SERVICIO POSTAL 0 MENSAJERÍA
ENTREGA POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA
FIRMAS AUTÓGRAFAS DE LICITANTES 0 APODERADOS EN CADA UNA DE SUS FOJAS
CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA PARA MEDIOS REMOTOS
SALVAGUARDA DE LA CONFIDENCIALIDAD EN IGUAL DE CONDICIONES SE USARAN RECURSOS NACIONALES SIN PERJUICIO DE TRATADOS
23
TITULO TERCERO CAPITULO II DE LA LICITACIÓN PUBLICA
- 7 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
FASE II ARTICULADO LOPSRM
C O N C E P T O l| ARTICULADO II RLOPSRM
II c -
TIPOS
DE
LICITACIÓN
30
1 II
a) b)
c)
d}
TIPOS DE LICITACIÓN
NACIONALES
INTERNACIONALES
SI RESULTA OBLIGATORIO TRATADOS
SI LOS NACIONALES NO CUENTAN CON CAPACIDAD
SI EN LICITACIÓN NACIONAL NO HAY PROPUESTAS
CUANDO SE ESTIPULE PARA CONTRATOS FINANCIADOS CON CRÉDITOS EXTERNOS
l i d •
DÉLA
CONVOCATORIA
31
I II
a)
b) III
a) IV
a) V
a) VI
Vil
a) VIII
IX
X
XI
XII
32
CONTENIDO MÍNIMO DE LAS CONVOCATORIAS
NOMBRE 0 RAZÓN SOCIAL DE LA CONVOCANTE
LA FORMA EN QUE LOS LICITANTES DEBERÁN ACREDITAR
FORMA EN QUE SE ACREDITARA LA EXISTENCIA LEGAL DEL LICITANTE
CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA
LUGAR FECHA Y HORARIOS PARA OBTENER BASES
COSTOS DE LAS BASES
FECHA, HORA Y LUGAR DEL ACTO DE LAS DOS ETAPAS DE PRESENTACIÓN Y APERTURA
FECHA HORA Y LUGAR DE LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS
INDICACIÓN DEL TIPO DE LICITACIÓN (NACIONAL E INTERNACIONAL)
IDIOMAS ADEMÁS DEL ESPAÑOL EN QUE SE PODRÁN PRESENTAR LAS PROPUESTAS
INDICACIÓN DE QUE LAS CONDICIONES DE LAS BASES NO PODRÁN SER NEGOCIADAS
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA O DEL SERVICIO, Y LUGAR DONDE SE LLEVARA A CABO
EN SU CASO, INDICACIÓN DE LAS PARTES DE LA OBRA QUE PODRÁ SUBCONTRATAR
PLAZO DE EJECUCIÓN EN DlAS NATURALES, FECHA ESTIMADA DE INICIO
EN CU CASO INFORMACIÓN SOBRE LOS PORCENTAJES DE LOS ANTICIPOS
DECLARACIÓN DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 51 DE LA LEY
DETERMINACIÓN EN CU CASO, DEL PORCENTAJE DE CONTENIDO NACIONAL
DEMÁS REQUISITOS GENERALES QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS INTERESADOS
PUBLICACIÓN EN DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 18
TITULO TERCERO CAPITULO II DE LA LICITACIÓN PÚBLICA
FASE II | ARTICULADO | LOPSRM
C O N C E P T O ARTICULADO RLOPSRM
ll.e.-
DÉLAS
BASES DE
LICITACIÓN
33
1
23,24
33-XII
X
XIII
II
XVII
III
XV
28,36
33 V
VI
XVI
XI
33 XVI, 50-1,11 V
33-XX*a 58 1
54,55
33 Vil
191 LFD
36
CONTENIDO MÍNIMO DE LAS BASES
NOMBRE 0 RAZÓN SOCIAL DE LA CONVOCANTE
IMPORTE PARA EJERCER EN EL PRIMER EJERCICIO
ORIGEN DE LOS RECURSOS
PORCENTAJE DE CONTENIDO NACIONAL DE LA OBRA, EN SU CASO
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL CASO DE SERVICIOS RELACIONADOS
EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA NECESARIA
ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURÍDICA DEL LICITANTE
UBICACIÓN DE L SITIO DE LOS TRABAJOS
PLAZO DE EJECUCIÓN EN DlAS NATURALES Y FECHA ESTIMADA DE INICIO Y TERMINACIÓN
FECHA HORA Y LUGAR DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES
LUGAR FECHA Y HORA DE VISITA DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
PREPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS
DOCUMENTACIÓN LEGAL Y DATOS FINANCIEROS
PROPUESTA TÉCNICA
PROPUESTA ECONÓMICA
IDIOMAS ADEMÁS DEL ESPAÑOL EN QUE SE PODRÁN PRESENTAR LAS PROPUESTAS
MONEDA 0 MONEDAS EN QUE SE PRESENTARAN LAS PROPUESTAS
PARTES QUE PODRÁN SUBCONTRATARSE
RELACIÓN DE MAT Y EQ PROPORCIONADO POR LA CONVOCANTE, EN SU CASO
PORCENTAJE FORMA Y TÉRMINOS DE ANTICIPO
PROCEDIMIENTOS OEL AJUSTE DE COSTOS
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE PAGO
INDICACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN DE LAS BASES
RETENCIONES
EMPRESAS CONJUNTAS
19-11
21
21
23
24
20 ,26
27
1131,111
150
102, 105
28
- 8 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
IX
a)
b)
0 d)
e)
33 III a)
36, 37-1, III
37-IV, V
40
33 111,-8, 37-V.39
33 IV, 40
33 VII I , 38
33 l l l -b, 47 b)
33 XVIII
XIX
XX
33 XX b)
c)
XXI
33-XIV, 49 l-lll
66
75
33 XXII
XXIII
17-A LFPA
17-A LFPA
DATOS TÉCNICOS PARA LA PREPARACIÓN DE LA OFERTA
PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS
PROYECTOS DE INGENIERÍA
NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN
EN SU CASO, FIRMA DE ESPECIFICACIONES ESPECIALES POR RESPONSABLE DEL PROYECTO
FORMATOS DE PRESENTACIÓN SEGÚN CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 0 SERVICIO
FECHA, HORA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN DE LAS DOS ETAPAS
PRESE4NTACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA
APERTURA ECONÓMICA
LICITACIÓN DESIERTA
COMUNICACIÓN DEL FALLO Y FIRMA DE CONTRATO
DESCALIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO 0 POR COLUSIÓN ENTRE LICITANTES
CRITERIO DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN
FIRMA DE CONTRATO
MODELO DE CONTRATO
PARA CONTRATOS A PRECIO 0 MIXTOS, CONDICIONFS DE PAGO
EN CONTRATOS A PRECIOS UNITARIOS, 0 MIXTOS
CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y ANÁLISIS DE LOS PREPONDERANTES
ANÁLISIS DE M 0 , BÁSICOS DE MATERIALES BÁSICOS DE EQUIPO
EN SU CASO CATÁLOGO DE CONCEPTOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS
REQUISITOS Y DOCUMENTOS PARTICULARIZADOS PAR A CADA OBRA 0 SERVICIO
SANCIÓN PARA EL LICITANTE GANADOR POR INCUMPLIMIENTO DE FIRMA DEL CONTRATO
DATOS DE LAS GARANTÍAS
CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO
CALIDAD DE LOS TRABAJOS (VICIOS OCULTOS)
INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS
PENAS CONVENCIONALES
OTROS - " ,• ' •
REPRESENTANTE EN OBRA
BITÁCORA
CONFIDENCIALIDAD TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA PROPUESTAS ENVIADAS POR MENSAJERÍA O MEDIOS REMOTOS
DEMÁS REQUISITOS, QUE NO DEBERÁN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN
INCONFORMIDADES
QUEJAS
19-1
31 ,32
33, 34
23, 40 l-IV
26-IX
19-111
19-IV
54
48-I , 60, 61
48-I , 63
66
94, 95, 96
- 9 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
TITULO TERCERO CAPITULO II DE LA LICITACIÓ:
FASE1 ARTJCULADO LOPSRM
0 T .-/, ° '• 3 i b. treat
LADO ;RM
llla.-
PLAZOS
DE
LICITACIÓN
34
a)
b)
0
PLAZOS PARA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES
INTERNACIONALES 20 DlAS
NACIONALES 15 DlAS
NACIONALES REDUCIDAS 10 DlAS
lllb.-
MODIFICACIONES A
CONVOCATORIA
Y BASES
35
I
II
a)
MODIFICACIONES A CONVOCATORIA Y BASES
MODIFICACIONES A CONVOCATORIA
EN CASO DE MODIFICACIONES A BASES. SE PUBLICARA EN EL DIARIO OFICIAL
EN CASO DE MODIFICACIÓN EN JUNTA DE ACLARACIONES, NO SERA NECESARIA PUBLICACIÓN
l i l e -
ENTREGA
DE
PROPUESTAS
36
a)
b)
c)
d)
e)
ENTREGA DE PROPUESTAS EN DOS SOBRES CERRADOS QUE CONTENDRÁN
PROPUESTA TÉCNICA
PROPUESTA ECONÓMICA
DOCUMENTACIÓN DISTINTA (JUNTO A PROPUESTA TÉCNICA 0 SEPARADA)
PROPUESTA CONJUNTA
REGISTRO DE PARTICIPANTES PREVIO 0 DURANTE APERTURA TÉCNICA
illd.-
DEL
CONTENIDO
DÉLAS
PROPUESTAS
36 DOCUMENTACIÓN DISTINTA QUE ACOMPAÑARA U S PROPUESTAS
MANIFESTACIÓN DEL DOMICILIO PARA OlR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS
DECLARACIÓN DEL ARTICULO 51
CAPITAL CONTABLE MÍNIMO (DECLARACIÓN FISCAL 0 BALANCE AUDITADO)
IDENTIFICACIÓN OFICIAL (PERSONA FlSICA)
ESCRITO DE MANIFESTACIÓN DE FACULTADES DEL REPRESENTANTE ACOMPAÑADA DE
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA
RELACIÓN DE NOMBRES DE LOS ACCIONISTAS
FECHA DE ESCRITURAS PUBLICAS Y ACTAS CONSTITUTIVA Y MODIFICACIONES EN SU CASO
NOMBRE DEL APODERADO
PODER NOTARIAL
CONVENIO DE AGRUPACIÓN, EN SU CASO
CONTENIDO DE LA PROPUESTA TÉCNICA * "'* *
COPIA DEL COMPROBANTE DE PAGO DE LAS BASES DE LICITACIÓN
MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
JUNTA DE ACLARACIONES Y EN SU CASO MODIFICACIÓN A LAS BASES
COPIA DE LAS ACTAS DE LAS JUNTAS DE ACLARACIONES
PREGUNTAS Y RESPUESTAS ADICIONALES
REQUERIMIENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNJGA,- ^«I'% Mm > **. * * , DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACION INTEGRAL, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN (PROPIO 0 RENTADO)
CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO
CURRICULA DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS
RELACIÓN DE CONTRATOS SIMILARES
MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL PROYECTO, NORMAS Y ESPECIFICACIONES
MANIFESTACIÓN DE SUBCONTRATOS, EN SU CASO
MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y CONDICIONES AMBIENTALES
CONOCER MODIFICACIONES A LAS BASES, EN SU CASO
MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DE CONTRATO
BASES DE LICITACIÓN Y ACLARACIONES O MODIFICACIONES EN SU CASO
MODELO DE CONTRATO
MATERIAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE ORIGEN EXTRANJERO
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD DE ABSTENERSE DE CONDUCTAS QUE ALTEREN LAS EVALUACIONES
DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA CAPACIDAD FINANCIERA
PARA OBRAS A PRECIOS A PRECIOS UNITARIOS, SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES
ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS PREPONDERANTES INCLUYENDO
RELACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO CON RENDIMIENTO SIN
SIN COSTO O IMPORTES LISTADO DE INSUMOS, SEÑALANDO LOS MÁS SIGNIFICATIVOS PROPORCIONANDO UNIDAD Y CANTIDAD SIN COSTO E IMPORTES
24 1 II III IV V
aD a2)
a3)
a4)
a5)
b1)
b2)
c)
20
21
22
a)
b)
2 6 « é
I
II
a) III
IV
V
VI
Vil
VIII
a) IX
X
XI
XII
A
1.
II
- 10 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
TITULO TERCERO CAPITULO |l DE LA LICITACIÓj^f ÚBLICA
i FASE III ARTICULADO LOPSRM
C O N C E P T O ARTICULADO RLOPSRM
( CONTINUACIÓN)
DEL
CONTENIDO
DÉLAS
PROPUSTAS
ANÁLISIS CALCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DEL SALARIO REAL
INTEGRACIÓN DEL SEGURO SOCIAL SIN IMPORTES
FACTOR DE DÍAS PAGADOS Y LABORADOS
FACTOR DEL SALARIO REAL SIN IMPORTES
PROGRAMAS CALENOARIZADOS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS OE
MANO DF OBRA EN JORNADAS Y CATEGORÍAS
UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
ADQUISICIÓN DE MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE
UTILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS
TRANDASE DE OBRAS A PRECIO ALZADO, SE PODRA SOLICITAR
LISTADO DE INSUMOS
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CON PORCENTAJE DE AVANCE
PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE
MANO DE OBRA EN JORNADAS Y CATEGORÍAS
MAQUINARIA Y EQ DE CONSTRUCCIÓN
MATERIAL Y EO DE INSTALACIÓN PERMANENTE POR UNIDAD Y VOLUMEN
UTILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS
REQUERIMIENTOS 0 6 LAS PROPUESTAS ECONÓMICA
ANÁLISIS DETALLADO A PRECIOS UNITARIOS DE POR LO MENOS EL 80%
RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS BÁSICOS DE MATERIALES
TA8ULADOR DE SALARIO BASE
INTEGRACIÓN DEL SEGURO SOCIAL CON IMPORTES
FACTOR DE OlAS PAGADOS Y LABORADOS
FACTOR DE SALARIO REAL CON IMPORTE
INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LAS MAQUINARIAS Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
COSTOS INDIRECTOS DE OPERACIÓN Y CAMPO
INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL
INDIRECTOS DE OBRA
ANÁLISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO
CARGO POR UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE CONSIDERANDO ISR Y PTU
CARGOS ADICIONALES
LISTADO DE INSUMOS
CATALOGO DE CONCEPTOS
PROGRAMAS DE EROGACIONES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE
UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA
UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
ADQUISICIÓN DE MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE
UTILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO
TRATÁNDOSE DE OBRAS A PRECIO ALZADO. SE PODRA SOLICITAR *"*~
RED DE ACTIVIDADES CALENDARIZADAS
CÉDULA DE AVANCES Y PAGOS PROGRAMADOS
PROGRAMAS DE EROGACIONES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE EROGACIONES DE M 0 MAQ EQ EQ Y MAT Y PERSO TÉCNICO
PRESUPUESTO
A III
IV
V
a
b
C
d
B
; il ni a)
b)
c)
d)
27
A 1
II
III
IV
V
VI
V i l
a)
VIII
IX
X XI a) b) c) d) b)
1 II
III
IV V
III e -
DESARROLLO
DE CONCURSO
37
1
a) II
III
IV
V
a)
b)
c)
d) VI
38
A )
ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA TÉCNICA ÍEL DÍA ¥ MORA SEÑALADOS)
RECEPCIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA
REVISIÓN CUANTITATIVA
RUBRICA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y SOBRES PROPUESTAS ECONÓMICAS
ACTA PRIMERA ETAPA
ANÁLISIS CUALITATIVO TÉCNICO
LECTURA DEL RESULTADO TÉCNICO Y APERTURA PROPUESTA ECONÓMICA
REVISION CUANTITATIVA
LECTURA DE MONTOS
RUBRICA DE CATÁLOGOS DE CONCEPTOS
LUGAR FECHA Y HORA DE FALLO
ACTA SEGUNDA ETAPA
EVALUACIÓN PROPUESTAS
DICTAMEN
-11 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
39
a)
b) 40
ACTA DE FALLO
NOTIFICACIÓN DEL FALLO POR ESCRITO A CADA UNO DE LOS LICITANTES
RAZONES POR LAS CUALES LA PROPUESTAS RESTANTES NO FUERON GANADORAS
CONCURSO DESIERTO
TtTULO TERCERO CAPITULO II DE LA LICITACIÓN PÚBLICA
lll.f.-
DELA EVALUACIÓN TÉCNICAS DE
LAS PROPOSICIONES
38
a) b)
EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS PROPUESTAS TRATÁNDOSE DE OBRAS PÚBLICAS: CUMPLIMIENTO A LAS CONDICIONES LEGALES EXIGIDAS DOCUMENTACIÓN COMPLETA
CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EJECUTAR LAS OBRAS EXPERIE4NCIA Y CAPACIDAD DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS RESPONSABLES SUFICIENCIA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN PROPIO 0 RENTAOO
PLANEACIÓN INTEGRAL CONGRUENTE
36
1
II III IV
FASE III
(CONTINUACIÓN)
DÉLA EVALACUACIÓN
TÉCNICA DE LAS
PROPOSICIONES
DÉLA EVALUACIÓN
ECONÓMICA DE LAS
PROPOSICONES
ARTICULADO LOPSRM
C O N C E P T O
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO QUE DEMUESTRE LA CAPACIDAD DEL LICITANTE ESTADOS FINANCIEROS VERIFICADO: QUE ÉL CAPITAL NETO DE TRABAJO SEA SUFICIENTE PARA EL FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO AL ANÁLISIS FINANCIERO QUE EL LICITANTE TENGA CAPACIDAD PARA PAGAR SUS OBLIGACIONES GRADO EN QUE EL LICITANTE DEPENDE DEL ENDEUDAMIENTO Y RENTABILIDAD DE LA EMPRESA TRATÁNDOSE DE OBRAS A PRECIOS UNITARIOS DE LOS PROGRAMAS: QUE EL DE EJECUCIÓN CORRESPONDA A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS DEL SUMINISTRO Y UTILIZACIÓN SEA N CONGRUENTES CON EL DE EJECUCIÓN DEL SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN SEAN ACORDES A LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS A REALIZAR EN SU CASO DEL EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE
CORRESPONDENCIA DE INSUMOS A LKOS PERIODOS PRESENTADOS EN PROGRAMAS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO: SEAN ADECUADOS Y SUFICIENTES Y COINCIDENTES CON EL LISTADO PRESENTADO QUE SU CAPACIDAD SEA LA ADECUADA PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS
QUE LOS RENDIMIENTOS SEAN CONSIDERADOS COMO NUEVOS DE LOS MATERIALES: SE CONSIDEREN MERMAS Y DESPERDICIOS, ASÍ COMO EL NÚMERO DE USOS QUE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD SEAN LAS REQUERIDAS DE LA MANO DE OBRA: QUE EL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y DE OBRA SEA SUFICIENTE Y ADECUADO
RENDIMIENTOS RAZONABLES DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS PLANTEADOS QUE SEAN CONSIDERADOS TRABAJADORES DE LAS ESPECIALIDADES REQUERIDAS TRATÁNDOSE DE PROPUESTAS PRECIO ALZADO, ADEMÁS SE DEBERÁ VERIFICAR: QUE EL SUMINISTRO Y UTILIZACIÓN DE INSUMOS SEA ACORDE CON EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO:
SEAN ADECUADOS, NECESARIOS Y SUFICIENTES
QUE LAS CARACTERÍSTICAS Y CAPACIDAD SEAN LOS ADECUADOS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE MAT. Y EQ. DE INSTAL. PERMANENTE REQUERIDOS EN BASE A LOS ANÁLISIS ANTERIORES EMITIR EL DICTAMEN TÉCNICO EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS PROPUESTAS A PRECIOS UNITARIOS QUE LA DOCUMENTACIÓN CONTENGA LA INFORMACIÓN SOLICITADA PRECIOS PROPUESTOS SEAN RAZONABLES Y ACORDES CON LAS CONDICIONES VIGENTES
TRATÁNDOSE DE PROPUESTAS A PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO DE OBRA:
ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS QUE PRECIOS UNITARIOS ANOTADOS CON NUMERO Y LETRA SEAN COINCIDENTES QUE NO CONTENGAN ERRORES ARITMÉTICOS DEL ANÁLISIS CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS, SE REVISARÁ ANÁLISIS DE PRECIOS ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES COSTOS DIRECTOS INTEGRADOS CON EL MAT., MANO DE OB. Y EQ. CORRESPONDIENTES COSTOS DE MATERIALES VIGENTES DE MERCADO MANO DE OBRA APLICANDO FACTORES CONFORME A LO PREVISTO EN REGLAMENTO CARGO POR HERRAMIENTA MENOR COMO UN PORCENTAJE DE LA MANO DE OBRA COSTOS HORARIOS DETERMINADOS POR HORA EFECTIVA
DEL ANÁLISIS DE LOS COSTOS DIRECTOS DEBIENDO CONSIDERAR: MATERIALES CONGRUENTES CON LA RELACIÓN DE COSTOS BÁSICOS MANO DE OBRA CONGRUENTE CON TABULADOR Y COSTOS DE LA ZONA COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN BASE A COSTO Y RENDIMIENTOS COMO NUEVO
ARTICULADO
RLOPSRM
V
VI
a) b)
c) APARTA
1 la
Ib
le Id le II
Ha l i b He III
Illa lllb IV
IVa L V b IVc
APARTA B
1 II
l i a
l i b
III
37 1 II
A 1
la Ib le II
Ha
II b He l i d He II f III
I l l a l l l b
l i l e
- 12 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
FASE III
(CONTINUACIÓN)
DÉLA EVALACUACIÓN
TÉCNICA DE LAS
PROPOSICIONES
ARTICULADO LOPSRM
DEL ANÁLISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS DEBIENDO CONSIDERAR VALORIZADO Y DESGLOSADO POR CONCEPTOS TOTALIZADOS Y EN % DEL COSTO DIRECTO COSTOS DE OFICINAS CENTRALES ÚNICAMENTE COMO APOYÓ TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO QUE NO SE INCLUYA NINGÚN CARGO EN COSTOS INDIRECTOS QUE SE HAYA INCLUIDO EN EL COSTO DIRECTO
DEL ANÁLISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DEBIENDO CONSIDERAR-
C O N C E P T O
REPERCUSIÓN ANTICIPOS EN EL FINANCIAMIENTO
QUE ESI E REPRESENTADO POR UN % DE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS
TASA DE INTERÉS EN BASE A UN INDICADOR ECONÓMICO ESPECIFICO
SEA CONGRUENTE CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN VALORIZADO
LA MECÁNICA DE CALCULO E INTEGRACIÓN SEA CONGRUENTE CON LO ESTABLECIDO EN BASES
EN UTILIDAD CONSIDERAR GANANCIAS DEDUCCIONES E IMPUESTOS PRESENTADA SIN DESGLOSE
IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA CONGRUENTE CON LOS DOCUMENTOS QUE LA INTEGRAN
PROGRAMAS DE EROGACIONES CONGRUENTES CON LOS PRESENTADOS CON LA TÉCNICA
TRATÁNDOSE DE PROPUESTAS A PRECIO ALZADO
DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA
QUE TODA ACTIVIDAD QUE INTEGRA EL PRESUPUESTO SE VALORICE
IMPORTES ANOTADOS CON NUMERO Y LETRA
IMPORT E TOTAL DE LA PROPUESTA CONGRUENTE CON LOS DOCUMENTOS QUE LA INTEGRAN
CONGRUENCIA EN LA RED DE ACTIVIDADES. PAGOS Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
LÓGICA EN LAS ACTIVIDADES OE LA RED CON AVANCES. PAGOS Y EJECUCIÓN
CONGRUENCIA EN PROGRAMAS DE EROGACIONES EJECUCIÓN E INSUMOS DEL FALLO PARA LA ADJUDICACIÓN
SE EMITIRÁ UN DICTAMEN EN QUE SE HAGA COSNTAR LOS ASPECTOS SIGUIENTES.
LOS CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS LA RESEÑA CRONOLÓGICA DE LOS ACTOS DE PROCEDIMIENTO
LAS RAZONES TÉCNICAS 0 ECONÓMICAS POR LAS QUE Sg ACEPTAN 0 DESECHAN LAS PROPUESTAS
NOMBRE DE LOS LICITANTES ACEPTADOS POR HABER CUMPLIDO LOS REQUERIMIENTOS
NOMBRE DE LOS LICITANTES RECHAZADOS COMO RESULTADO DEL ANÁLISIS CUALITATIVO LUGAR DE LICITACIÓN SOLVENTES DE MENOR A MAYOR
FECHA Y LUGAR DE ELABORACIÓN
NOMBRE Y FIRMA Y CARGO. DE LOS SERVIDORES ENCARGADOS DE SU ELABORACIÓN Y APROBACIÓN
ESCRITO INDEPENDIENTE A LICITANTES DESECHADOS
EL FALLO QUE SE EMITA, DEBERÁ CONTENER: NOMBRE DEL PARTICIPANTE GANADOR MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA Y COPIA DEL DICTAMEN
FORMA. LUGAR Y PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE GARANTÍAS
EN SU CASO, LUGAR Y PLAZO PARA LA ENTREGA DE LOS ANTICIPOS
LUGAR Y FECHA ESTIMADA PARA LA FIRMA DEL CONTRATO FECHA DE INICIO DE LOS TRABJOS Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS INSUMOS
IV IV a IV b
IV c V
ARTICULADO RLOPSRM
Va Vb Ve Vd Ve VI Vil VIII
APARTA B 1
la Ib le I I
I I I IV
38
1 I I
I I I IV V
V I V i l
V I I I
39 1
I I I I I IV V
TITULO TERCERO CAPITULO III DE LAS EXCEPCIONES A LA LICITACIÓN PUBLICA
III 8 -
DELAS
EXCEPCIONES
A
LICITACIÓN
PÚBLICA
41 a) b) c)
42 43
44 I
I I I I I IV V
V I
DE LAS EXCEPCIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA INVITACIÓN A CUANDO MENOS A TRES PERSONAS 0 ADJUDICACIÓN DIRECTAS FUNDADAS EN CRITERIOS DE ECONOMÍA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD Y HONRADEZ
CON ACREDITAMIENTO Y CONSTANCIA FIRMADOS POR EL TITULAR DEL ÁREA RESPONSABLE POR INVITACIÓN A PERSONAS QUE CUENTEN CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA DEBERÁ OBSERVARSE LOS ESTABLECIDO EN LAS FRACCIONES I A XI SE OBSERVARÁN LOS MONTOS MÁXIMOS ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS EL ESCRITO DE LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA CONTENDRÁ-DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y FUNDAMENTO DE LA EXCEPCIÓN
CRITERIOS QUE JUSTIFIQUEN EL EJERCICIO DE LA OPCIÓN FECHA PROBABLE DEL INICIO Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS MISMOS NOMBRE Y FIRMA DE TITULAR DEL ÁREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN EL LUGAR Y FECHA OE SU EMISIÓN DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS " * í 3?>?~ * ^ - . i f - . * ? / 1
EL PROCEDIMIENTO SE SUJETARÁ A-PRESENTACIÓN EN DOS ETAPAS CON O SIN PRESENCIA DE LOS LICITANTES Y LA DE CONTRALORlA
CONTAR CON UN MÍNIMO DE TRES PROPUESTAS PARA EL ANÁLISIS TÉCNICO
BASES SEGÚN CARACTERÍSTICAS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ART 33 DE LA LEY
PLAZOS PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS SEGÚN COMPLEJIDAD Y MAGNITUD
EL CARÁCTER NACIONAL 0 INTERNACIONAL SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ART 30 DE LA LEY
APEGARSE A LAS DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES DE LA LEY
44 1
I I I I I IV V
V I
- 13 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
TITULO CUARTO CAPITULO I DE LA CONTRATACIÓN
FASE HI
III h -
DÉLA
CONTRATACIÓN
ARTICULADO
LOPSRM
45 1
1 1 1 1 1
46 47 48
1
I I 50
1
I I I I 1 I V
V V I
a) b)
51 56
CONCEPTO
LOS CONTRATOS PODRAN SER DE TRES TIPOS: PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE CONCEPTO TERMINADO
A PRECIO ALZADO POR ACTIVIDAD PRINCIPAL TERMINADA
MIXTO CON PRECIOS UNITARIOS Y PRECIO ALZADO
-OS CONTRATOS CONTENDRÁN COMO MÍNIMO LO ESTIPULADO EN LA LEY
LA FIRMA SERA EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS
LOS CONTRATISTAS DEBERÁN GARANTIZAR
LOS ANTICIPOS QUE RECIBAN
LL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS
EL ANTICIPO SE SUJETARA A
LAS FECHAS PACTADAS
SE ESTABLECERÁN LOS PORCENTAJES A OTORGAR
SE DEBERÁ CONSIDERAR EL ANTICIPO EN EL ANÁLISIS DEL FINANCIAMIENTO
PORCENTAJES MAYORES DE ANTICIPOS SOLO CON AUTORIZACIÓN DEL TITULAR
OTORGAMIENTO EN EJERCICIOS POSTERIORES
NO SE OTORGARÁN EN CONVENIOS PARA
CONTRATOS EN TÉRMINOS DEL ART 59 DE LA LEY
EL AJUSTE DE COSTOS NO PODRAN CELEBRAR CONTRATOS LAS PERSONAS A QUE SE REFIERE ESTE ART DE LA LEY EL AJUSTE DE LOS COSTOS SE ACORDARA EN EL CONTRATO
ARTICULADO
RLOPSRM
TITULO CUARTO CAPITULO I DE LA CONTRATACIÓN
FASEIV
IVa.-TIPOS DE
CONTRATOS
ARTICULADO
LOPSRM
45
I I I
I I I
% C O N C E P T O
LOS CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS PODRÁN SER DE TRES TIPOS A PRECIOS UNITARIOS
A PRECIO ALZADO
MIXTOS (CUANDO CONTENGAN UNA PARTE A PRECIOS UNITARIOS Y OTRA A PRECIO ALZADO)
ARTICULADO
RLOPSRM
IVb-CLAUSULADO
MÍNIMO DEL
CONTRATO
46
I
I I I I I I V
V
V I V i l
V I I I I X
X X I
X I I
X I I I
LOS CONTRATOS DE OBRAS Y SERViaoS CONTENDRÁN:
AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
PROCEDIMIENTO CONFORME AL CUAL SE LLEVO LA ADJUDICACIÓN
PRECIO A PAGAR POR LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO INDICANDO FECHA DE INICIO Y CONCLUSIÓN
ANTICIPOS Y AMORTIZACIÓN
FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS
FORMA Y LUGAR DE PAGOS DE ESTIMACIONES
PENAS CONVENCIONALES
FORMA DE REINTEGRAR LOS PAGOS EN EXCESO
PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS
PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN
DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE LOS TRABAJOS PLANOS PROYECTOS ETC
PROCEDIMIENTOS PARA RESOLVER DISCREPANCIAS TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS
BITÁCORA DE OBRA
58
I V c -
D E L A
CONTRATACIÓN
47
a)
48
I I
a) 49
I I I I I
50
a) I I
I I I
FORMALIZACIÓN OPORTUNA DEL CONTRATO
COMPLEMENTACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS
PERMISO SUBCONTRATAR EN SU CASO
CESIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO
DE LAS GARANTÍAS A OTORGAR
DE LOS ANTICIPOS
DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS
DE LA LIBERACIÓN DE LAS GARANTÍAS
DESTINATARIO GARANTÍAS
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN PARA DESPENSAS
ENTIDADES CON ELLAS MISMAS
TESORERÍAS PARAESTATALES MUNICIPALES Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
EL OTORGAMIENTO DE LOS SE SUJETARÁ A
SER PUESTOS A DISPOSICIÓN ANTES DE LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS
DIFERIMIENTO DE PROGRAMAS EN CASO DE ATRASO EN LA ENTREGA DE LO ANTICIPO
PORCENTAJES MÁXIMOS QUE SE PODRÁN OTORGAR A OBRAS Y SERVICIOS
CONSIDERACIÓN DEL ANTICIPO PARA DETERMINAR EL COSTO FINANCIERO
11 I I 27 A l
66,67,68
108
110
- 1 4 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
IV V a) V
ANTICIPOS MAYORES CON AUTORIZACIÓN DEL TITULAR
ANTICIPOS DE VARIOS EJERCICIOS
AJUSTE DEL COSTO FINANCIERO POR ENTREGA TARDÍA DE LOS ANTICIPOS
NO OTORGAMIENTO DE ANTICIPOS PARA CONVENIOS
TITULO CUARTO CAPITULO II DE LA EJECUCIÓN
FASE IV
Va-
DELOS CONTROLES
DE EJECUCIÓN
DE OBRA
ARTICULADO LOPSRM
52 a)
53 a)
54 a)
b)
c) d)
55 a)
C O N C E P T O
INICIO DE LOS TRABAJOS EN LA FECHA SEÑALADA EN EL CONTRATO
DISPOSICIÓN DEL INMUEBLE POR PARTE DE LA DEPENDENCIA 0 ENTIDAD
ESTABLECIMIENTO DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN (DESIG DEL RESIDENTE)
ES TABLECIMIENTO DE LA RESIDENCIA DE OBRA CON ANTERIORIDAD
FUNCIONES DEL RESIDENTE
FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES
DE TRABAJO DE OBRA ORDINARIA
POR CONCEPTOS ADICIONALES U OBRA A EXTRAORDINARIA
DE GASTOS NO RECUPERABLES
ESPECIFICAS PARA CONVENIOS A FIN DE TENER CONTROL
SOPORTES DE LA ESTIMACIÓN
NUMERO GENERADORES
NOTAS DE BITÁCORA
CROQUIS
REPORTE DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
ANÁLISIS CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES A CADA ESTIMACIÓN
AVANCES DE OBRA. TRATÁNDOSE DE CONTRATOS A PRECIO ALZADO
PLAZOS PARA EL PAGO
RETENCIONES
INCUMPLIMIENTO EN PLAZOS DEL PAGO DE ESTIMACIONES
SANCIONES
FUNCIONES DEL RESIDENCIA DE OBRA
SUPERVISIÓN. VIGILANCIA CONTROL Y REVISIÓN DÉ LOS TRABAJOS
TOMA DE DECISIONES TÉCNICAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
VIGILAR. PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS. CONDICIONES DE LOS ART 19 Y 20 DE LEY
VIGILAR QUE SE CUENTE CON LOS RECURSOS PRESUPUÉSTALES NECESARIOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS INTERRUMPIDAMENTE
APERTURA Y RESGUARDO DE BITÁCORA
VIGILAR Y CONTROLAR DESARR. DE LOS TRABAJOS, CALIDAD. COSTO,. TIEMPO, RENDIM CAMBIOS, ETC
VIGILAR SE CUENTE PREVIO INICIO CON TODOS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS
REVISAR. CONTROLAR Y COMPROBAR MATERIALES. MANO DE OBRA MAO Y EQUIPO
AUTORIZAR ESTIMACIONES
COORDINAR CON SERVIDORES PÚB TERMINACIONES ANTICIPADAS 0 RESCISIONES
TRAMITAR CONVENIOS MODIFICATORIOS
RENDIR INFORMES PERIÓDICOS Y FIN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA
AUTORiZAR Y FIRMA EL FINIQUITO DEL CONTRATO
VIGILAR LA CORRECTA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS
ESTABLECER NECESIDAD DE PRÓRROGA EN CASO NECESARIO
DEMÁS FUNCIONES SEÑALADAS POR LA CONTRATANTE
BITÁCORA DE OBRA CONTENDRÁ:
HOJAS ORIGINALES Y COPIAS FOLIADAS Y REFERIDAS AL CONTRATO
ORIGINAL Y DOS COPIAS
LAS COPIAS DEBERÁN SER DESPRENDIBLES NO Sí LAS ORIGINALES
CONTENIDO DE CADA NOTA
USO DE BITÁCORA
NOTA INICIAL
NOTAS NUMERADAS Y REFERIDAS
NOTAS CLARAS CON TINTA INDELEBLE, LETRA DE MOLDE LEGIBLE Y SIN ABREVIATURAS
ANULACIÓN DE NOTAS
NULIDAD DE NOTAS
NO AÑADIDURAS
CANCELACIÓN DE ESPACIOS EN BLANCO
UNA VEZ FIRMADAS SE PUEDEN RETIRAR LAS COPIAS
VALIDACIÓN DE OFICIOS, MINUTAS, MEMOS Y CIRCULARES
COMPROMISO 06 AMBAS PARTES, USO PARA ASUNTOS TRASCENDENTES
TODAS LAS NOTAS DEBEN OE QUEDAR CERRADAS Y RESUELTAS
CIERRE DE BITÁCORA
ARTICULADO RLOPSRM
83
84 100
I M i
I I I 71 102
1 I I
I I I IV V
V I 98-107
84 I
I I I I I IV V
V I V i l
V I I I IX X
X I X I I
X I I I X I V
XV X V I
94 I
I I I I I IV 95
I I I
I I I IV V
V I V I I
V I I I IX X
X I X I I
- 1 5 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
TITULO CUARTO CAPITULO II DE LA EJECUCIÓN
FASEV
V b -
DEL AJUSTE DÉLOS
PRECIOS
V c-
DE LOS
CONVENIOS
V e SUSPENSIONES
TEMPORALES
V.d-SUSPENSION
DEFINITIVA
V.e.-
RESCISIÓN
ADMINISTRATIVA
ARTICULADO LOPSRM 56, 57, 58
59 a) b) c) d)
e) f)
60
62 IV
60 a)
62 IV
60-62 60 62 63
62,63
62 1 1 1
61 I
I I I I I
62 I
I I
I I I
I V
' CONCEPTO
PROCEDIMIENTOS PARA EL AJUSTE C O S T O S
OFICIO DE RESOLUCIÓN
-ECHA DE ORIGEN DE LOS PRECIOS PAR AJUSTES
,JUSTC DE FINANCIAMIENTO PARA DOS 0 MAS PERIODOS
SOLICITUD DE PRIMER FACTOR DEL CONTRATISTA A LA DEPENOENCIA
SOLICITUD DEL CONTRATISTA CONTENIENDO
^ELACIÓN DE INDICES NACIONALES DE PRECIOS DEL BANCO DE MÉXICO
-RtSUPUESTO DE TRABAJOS PENDIENTES
•RABAJOS PENDIENTES AJUSTADOS CONFORME A LA FRACCIÓN III ART 58 DE LA LEY
= ROGRAMA CONVENIDO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR
ANÁLISIS DE FACTOR DE AJUSTE
MATRICES DE PRECIOS UNITARIOS
lODIFICAClON DE LOS CONTRATOS
- MITE DEL 25% POR MODIFICACIÓN
CONVENIO MODIFICATORIO
AUTORIZACIÓN TITULAR
CODIFICACIÓN MONTO
^ ÍANZAS
AVISO ORGÁNICO INTERNO DE CONTROL
REPROGRAMACIÓN AUTORIZADA
CONTENIDO MÍNIMO DE LOS CONVENIOS
DICTAMEN TÉCNICO QUE FUNDE V MOTIVE LAS CAUSAS
REVISIÓN DE LOS INDIRECTOS Y EL FINANCIAMIENTO EN SU CASO
TERMINACIÓN ANTICIPADA
ANOTACIÓN EN BITÁCORA
DICTAMEN DE RESOLUCIÓN
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA OBRA
JUSTIFICACIONES
ACTA CIRCUNSTANCIADA
FUERZA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO DE GASTOS NO RECUPERABLES POR EL CONTRATISTA EN SU CASO
CONVENIO MODIFICATORIO EN SU CASO
CASOS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA
CAUSAS JUSTFICADAS
FUERZA MAYOR
NOTIFICACIÓN AL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
COMUNICACIÓN DE LA DETERMINACIÓN
ANOTACIÓN EN BITÁCORA
GASTOS NO RECUPERABLES
FINIQUITO
_A RESCISIÓN SE APLICARA CONFORME
NOTIFICACIÓN AL CONTRATISTA
RESOLUCIÓN AL TÉRMINO DEL PLAZO
DETERMINACIÓN DE LA RESCISIÓN
OBSERVACIONES EN CASO DE RESCISIÓN
POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA
TERMINACIÓN ANTICIPADA
CASO FORTUITO 0 FUERZA MAYOR
RESOLUCIÓN JUDICIAL. EN SU CASO
DETERMINACIÓN POR ESCRITO OE LA RESCISIÓN
ACTA CIRCUNSTANCIADA
FINIQUITO Y CONCILIACIÓN DE LOS SALDOS
ARTICULADO RLOPSRM
144 145,146
187 146 148
I I I
I I I IV V
V I 69 72
69,70
69,70 I 61
69 80 69
72 73 a) b)
119
114 114
114,117
115,116 119 120
121 122 123
127 128
126 129 130
131,132
- 16 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
TITULO CUARTO CAPITULO II DE LA EJECUCIÓN
FASEV
I V a 1 -
D É L A
1ra ASIGNACIÓN
TVa2
D E U A 2da
ASIGANCION
ARTICULADO LOPSRM
1 -
2 -
3 -
4
5 -
1
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
CONCEPTO
FECHA REAL DE INICIO
FECHA DE TERMINACIÓN
FIANZAS
REPROGRAMACIÓN AUTORIZADA
AVISO SECOOAM
f ECHA DE INICIO
FECHA DE TERMINACIÓN
MODIFICACIÓN PLAZO
MODIFICACIÓN MONTO
AUTORIZACIÓN TITULAR
FIANZAS
AVISO SECODAM
REPROGRAMACIÓN AUTORIZADA
ARTICULADO RLOPSRM
FASE VI
I V a -
D E L A
TERMINACIÓN
DE OBRA
ARTICULADO LOPSRM
64
a) b) c) d) e)
65 66
a) b)
67 68
a) b) c) d)
69
C O N C E P T O
DE LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS
AVISO TERMINACIÓN
REVISIÓN FlSICA Y RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS
FINIQUITO DE LOS TRABAJOS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL CONTRATO (ADMINISTRATIVA)
PLAZO EN CASO DE DESACUERDO
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DEL INMUEBLE
GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS
CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE POR EL 5%
RECURSOS LÍQUIDOS POR EL 5% EN FIDEICOMISOS
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS POR EL AREA OPERATIVA INCLUYENDO
PLAZOS ACTUALIZADOS
NORMAS Y ESPECIFICACIONES APLICABLES
MANUALES E INSTRUCTIVOS
CERTIFICADO DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS
CONSTANCIA DE LA ENTREGA DEL ARCHIVO DE DOCUMENTOS
RECEPCIONES PARCIALES (ACTA CIRCUNSTANCIADA)
AVISO AL CONTRATISTA DEL FINIQUITO
USO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PUBLICA
ARTICULADO RLOPSRM
135 136
137
66
137 V II
Vil Vil VIII
138
140
- 1 7 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
GASTOS
1.7 ESQUEMA NORMATIVO
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ARTICULO 26 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO LEYES ORGÁNICAS DE LA
ADMINISTRACIÓN PUBLICA FEDERAL
REGULAN LA INVERSIÓN FlSICA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
S H C P (LEY DE INGRESOS)
S.C.O.D.A.M.
REGLAMENTO L.O.P. Y S.R.
ACCIONES
CONTRATOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA
PI'IRI ICA
BENEFICIO SOCIAL POR UTILIZACIÓN DE LAS OBRAS
Y LOS SERVICIOS RELACIONADOS
ART. 134 EJECUCIÓN DE OBRA POR
LICITACIÓN PÚBLICA V J
SUJETOS DE LEY A) DEPENDENCIA
B) ENTIDADES
SE VINCULA CON LA LEY LOS CONTRATISTAS POR LA
ASIGNACIÓN DE
CONTRATOS DE SERVICIOS SERVICIOS RELACIONADOS
OBRAS PUBLICAS
- 18 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
1.7 ESQUEMA NORMATIVO
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
TÍTULO TERCERO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN
CAPITULO PRIMERO G E N E R A L I D A D E S
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL O INTERNACIONAL
(ART. 30)
ARTICULO 27
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
ADJUDICACIÓN DIRECTA
-19-
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA COINSTRUCCIÓN
1.8 CONCLUSiON CAPITULAR * - C A En este capitulo nos familiarizamos con aljypioi oertcefjtbsr y nos introduce a las
licitaciones de obra publica, sus tipos y significados; así mismo hacemos referencia a
su marco jurídico y a toda su reglamentación; que comprende las leyes, reglamentos
y su marco normativo.
Se hizo referencia de manera muy generalizada de todo el marco jurídico que nos
rige en las Licitaciones de Obra Publica Federal, desde la concepción de la obra
hasta su conclusión; es decir, la planeación, programación, presupuestación, la
licitación publica, tipos de licitación, convocatoria, bases de licitación, plazos de
licitación, modificaciones a la convocatoria y bases, entrega de propuestas, el
contenido de las propuestas, desarrollo del concurso, evaluación de las
proposiciones, la contratación, tipos de contratos, de los ajustes de precios, de los
convenios, suspensiones temporales, suspensión definitiva, rescisión administrativa,
de las asignaciones y de la terminación de obra.
- 2 0 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
CAPITULO 2 ACTIVIDADES DE LA
CONVOCANTE Y
PREMISAS DEL
LICITANTE
-21 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
2.1 INTRODUCCIÓN CAPITULAR
Dentro de las actividades previas a las Licitaciones de Obras Públicas tenemos las
fases de Planeación. Programación, Presupuestación, modalidad de Contratación y
elaboración del Presupuesto para fines del Techo Financiero.
Para llevar a cabo las anteriores actividades, es conveniente que la Dependencia o
entidad en cuestión, establezca un Comité de Obra Pública, el cual según el artículo
25 de la Ley tiene como funciones principales, las de revisar los programas y
presupuestos de las Obras Públicas y sus servicios; así como proponer políticas,
bases y lineamientos para las mismas; elaborar manuales de integración y
funcionamiento del Comité y Coadyuvar al cumplimiento de la Ley.
Los artículos del 12 al 17 del reglamento, establecen como se deben integrar los
comités y como llevar a cabo sus reuniones y funciones.
Así mismo es importante recalcar que el artículo 56 de la Ley de Egresos nos da los
lineamientos para la elaboración del dictamen.
2.2 PLANEACIÓN
La planeación es la etapa e mayor impacto dentro de la realización de una Obra
Pública, debido a que durante esta etapa se toman decisiones trascendentes, en
oportunidades, tipo, monto, etc.
En la construcción se dice, que la planeación es la capacidad para controlar los
efectos futuros, de las acciones actuales.
Tomando en cuenta el concepto anterior encontramos los extremos, el primero la
falta de planeación, al no considerar metas, objetivos o procedimientos que
proporcionen una guía adecuada para la realización del proyecto, propiciando
constantes errores de ejecución o retraso en su ejecución y el incremento del costo
de la Obra.
En el otro extremo, si la Planeación no permite adaptación alguna, o su rigidez no
permite ningún cambio, corre el peligro que también se de un incremento en el costo
debido a su inflexibilidad. Por lo anterior es necesario que la Planeación permita los
cambios necesarios, cuando estos no se puedan evitar.
(Véase cuadro 3).
- 2 2 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
Cuando una Entidad o Dependencia requiera de realizar alguna Obra Pública es
necesario que se ajuste (según el art. 17 de la Ley) a:
• Lo dispuesto en la Ley General de Asentamientos Humanos
• Objetivos y prioridades del Plan Nacional de desarrollo y demás planes
sectoriales, instituciones, etc.
• Los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en los
presupuestos de egresos de la Federación o de la entidad.
También según el Art. 18 es necesario que las Entidades o Dependencias verifiquen
previamente que exista algún proyecto o estudio en sus archivos, de ser así y si
cumple con todos los requerimientos, solo podrá actualizarse.
Un proyecto relacionado con la Obra Pública solo se contratará si la Dependencia o
Entidad no cuenta con él, o con los medios y el personal adecuado para realizarlo.
También la Dependencia o entidad está obligada a realizar estudios de impacto
ambiental y estudios de factibilidad (véase cuadros 4 y 5): Técnica, Económica,
Social y Ecológica.
2.3 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
Un programa se refiere a la elaboración de una lista calendarlzada de los recursos a
emplear en la ejecución de un proyecto.
Dentro del área de construcción, un programa implica la elaboración de una lista de
recursos de manera ordenada, definiendo una secuencia de actividades que
intervengan en el proyecto, con el objeto de realizarlo de manera eficiente dentro del
tiempo requerido.
Por lo anterior podemos afirmar que la programación es indispensable para realizar
una correcta ejecución del proyecto. Debiendo contemplar resultados por obtener,
tecnología a emplear, recursos requeridos, y7 tiempos de construcción.
Las Entidades o Dependencias deben formular programas anuales de las obras
públicas y sus correspondientes servicios, así como los que tienen una duración
mayor a un año presupuestal considerando factores tales como:
• Objetivos y metas a corto mediano y largo plazo
• Acciones previas, durante y posteriores a la ejecución de:
- 2 3 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
> Obras principales
> Obras de infraestructura
> Obras complementarias
> Obras accesorias
• Características ambientale4s, climáticas y geográficas
• Calendarización física
• Normas aplicables
• Ley Federal sobre metrología y normalización
• Normas internacionales
En esta etapa, será necesario realizar los estudios de preinversión, los estudios de
factibilidad y todos aquellos permisos, licencias, tenencia de la tierra, etc. Necesarios
para la elaboración del presupuesto total de una obra, ya sea que se realice en uno o
en varios ejercicios presupuéstales, considerando las previsiones necesarias para los
ajustes de costos y convenios que aseguren la continuación de los trabajos.
Los programas anuales se deben de remitir antes del 31 de Marzo de cada año a la
secretaría de Comercio y fomento industrial (Art. 22 de la Ley) de manera
informativa.
Una obra pública se podrá convocar, adjudicar o contratar solo en el caso de que se
cuente con la autorización global o específica por parte de la Secretaría (Art. 24 de
la Ley).
2.3.1 TECHO PRESUPUESTAL
La Dependencia o Entidad una vez aprobada la realización de una obra debe de
elaborar un presupuesto para definir un techo financiero, que incluya la revisión de la
totalidad de los estudios de factibilidad, las necesidades de los servicios, el análisis
conceptual de la localización, la mano de obra disponible, las rutas de acceso y los
factores regionales y ambientales del entorno.
- 2 4 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
Se debe así mismo, evaluar el proyecto ejecutivo para determinar el catálogo de
conceptos, los programas, y todos aquellos conceptos necesarios, recomendándose
definir el monto base, a partir del cual se determinará que una propuesta es solvente.
2.4 DICTAMEN
Para la ejecución de nuevos programas y proyectos de inversión pública, antes de
publicar la convocatoria para la licitación respectiva, se deberá contar con el
dictamen favorable de un experto, sobre lo siguiente.
I. El proyecto ejecutivo de obra pública, integrado por los estudios de ingeniería
básico, estructural de instalaciones, de infraestructura, industrial,
electromecánica y de cualquier otra especialidad de la ingeniería que se
requiera; así como proyectos, planos, especificaciones y programas de los
trabajos a realizar, y
II. El análisis de factibilidad técnica, económica y ambiental del programa o
proyecto.
El dictamen señalado se deberá obtener para proyectos cuyo costo total exceda de
los 30 millones de pesos.
El dictamen señalado en el primer párrafo del artículo 56 del apartado de Egresos de
la Ley de Ingresos para 2002, solo podrá ser emitido por personas físicas o morales
que acrediten ante las dependencias y entidades probada experiencia en la
elaboración o revisión de análisis de factibilidad técnica y experiencia en la
elaboración o de proyectos ejecutivos de obra, según corresponda, así como el uso
de procedimientos transparentes de revisión que incluyan el análisis de dictaminador,
sin excepción, será un tercero independiente del contratista y, en su caso, sus
honorarios deberán cubrirse por las dependencias o Entidades con cargo a sus
respectivos presupuestos.
2.5 FORMAS DE REALIZACIÓN
Las dependencias y entidades pueden realizar obra pública por alguna de las dos
formas siguientes:
- 2 5 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
Por Contrato o por Administración directa.
2.6 CONTRATACIONES PERMITIDAS
Las dependencias o entidades, bajo su responsabilidad, pueden contratar a través de
Licitación Pública, Invitación a cuando menos tres personas o Adjudicación Directa.
La Licitación Pública será por regla general el procedimiento utilizado. Esta se hará a
través de Convocatoria publicada en el Diario Oficial de la Federación para que de
manera libre se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado que será abierto
públicamente, a fin de asegurar las mejores condiciones en precio, calidad,
financiamiento, etc.
- 2 6 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
2.7 RESUMEN DE
ACTIVIDADES
PREVIAS AL
CONCURSO
PLANEACION
'.>_ ^.'jséS^íMé* *<_í<á > * PROGMMÁGlbÑ Y PRESUPUESTACIÓN
%/%»-TÉCÍPfeí^UPUESTAL
MOfÉlft) DE$0tó"f#^^Bsl8l/ |
CUADRO 3
•27-
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
PLANEACION
FALTA DE
PLANEACION
PLANEACION
ESTRICTA
NO CONSIDERA METAS,
OBJETIVOS O PROCEDIMIENTOS
QUE GUÍEN EL CURSO DE ACCIÓN
CONSTANTE PRESENCIA DE ERRORES
DE EJECUCIÓN E INCREMENTO EN EL
COSTO DEBIDO A LA CORRECCIÓN DE
DICHOS ERRORES (RETRABAJO)
NO PERMITE LA ADAPTACIÓN
A CUALQUIER CAMBIO
INCREMENTO EN EL COSTO
DEBIDO A SU INFLEXIBILIDAD
PLANEACION EQUILIBRADA
ES LA CAPACIDAD PARA CONTROLAR LOS EFECTOS FUTUROS DE LAS ACCIONES TOMADAS
- 2 8 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
2.8 PREMISAS DEL LICITANTE
Es recomendable que las empresas interesadas tomen una serie de precauciones y
elaboren algunos estudios antes de tomar la decisión de participar en una licitación.
Con la finalidad de asegurarse que de serles asignadas la obra, puedan realizarla
con la utilidad planeada bajo los términos exigidos por la convocante.
- 29 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
¡ I N Á L I S I S INTROSPECTIVO DE LA EMPRESA
ANÁLISIS DEL MERCADO
ANÁLISIS DE LA CONVOCATORIA
2.8.1 POLÍTICAS DE ACTUACIÓN DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA
l - « ^ » M . í*¥í* ÜíJBBJir^íU w ,*M
WmWW^W>^A DECISIÓN DE PARTICIPAR
# 1 PREPARACIÓN DE LA PROPOSICIÓN
,* » ' ^ r^ fREVISIÓN DEL CONTRATO
? J | í ^ ; ; ' 4 | ^ PLANEACIÓN DE LA OBRA
RECUPERACIÓN ECONÓMICA DE LAS INVERSIONES
1 -5 r
c
r- .} n
-30-
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
2.8.2 ANÁLISIS INTROSPECTIVO DE LA EMPRESA
1
DIAGNOSTICAR
> OPORTUNIDADES > FUERZAS > DEBILIDADES.
".;•*;' :~'$k*'s'£ss!
> LIQUIDEZ > INVENTARIOS" > VENTAS • • " ' . " > PRODUCTIVIDAD
USO DEL CAPITAL
**$m* ''&<
ÍNDICES DE RENTABILIDAD fllif" ESTADO ANÍMICO Y MORAL DEL PERSONAL - *f*>
i , f
- 3 1 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
2.8.3 ANÁLISIS DEL MERCADO
ALTERNATIVAS
4
> OBRAS ESTATALES Y MUNICIPALES > ^ECTOlff RIVADO; > PROMOcfdNEá PROPIAS > COMPETIR ÉN EL EXTRANJERO
IDENTIFICACIÓN >
~<k V
***VV
ClRAétfBIfli^StDEli-CLIENTE IffiRjQMIBlltoAfiKD&PARTIDA PRESUPUESTAL flBtfiBbBRA
TmAmua&UAiMISMA VIIVJIVIJ
^ DJ$INICIO ISMA IMADA
32
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
2.8.4 ANÁLISIS DE LA CONVOCATORIA
ESTRATEGIAS
?&£",•" -TWS5
> CLIENTES ELEGIDOS > OBRAS PRESÉLECCIONADAS
DEFINICIONES
> f ¡ SE?TIENE LA ESPECIALIDAD *> : MSEí1^BnS|VMCIDAD INSTALADA
^SÍ>f^^PPCÍÜIRIRvCOMPRÓIVIISOS > mX'SB,D[^§0É&ÉWS RECURSOS
M"&
ISfltEfeNOLOGÍA E COMPLEfO EÉ PROtfeCTO
**?&*%
:OCEALACfMPtfÉN*CI/C i * # - f
•*SfSi
- 3 3 -I
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
2.8.5 DECISION DE PARTICIPAR
CUESTIONAMIENTOS
> LA OBRA LICITADA ESTA REALMENTE DENTRO DE LA ESPECIALIDAD DE LA EMPRESA.
> SE CUENTA CON LA CAPACIDAD INSTALADA PARA LLEVARLA A CABO.
> SE PUEDE ADQUIRIR EN ESTE MOMENTO EL COMPROMISO DE COTIZAR Y EJECUTAR LA OBRA EN CASO DE GANAR:
> SE DISPONE DE LOS RECURSOS DE TODO TIPO QUE DEMANDARÁ LA OBRA.
SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA SE PROCEDE A LA INSCRIPCIÓN Y ADQUISICIÓN DE LA
INFORMACIÓN DETALLADA
* ¡ i «^^P*S!KB« ' í *
>
ASPECTOS
FUNDAMENTALES >
>
POSIBLE ÉXITO COMPETITIVO 1. SISTEMAS Y % PROCEDIMIENTOS DE
CONSTRUCCIÓN, EXPERIENCIAS ANTERIORES. 2. UTILIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y
MATERIALES DISPONIBLES. CERCIORARSE DE QUE LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ESTÉN COMPLETOS Y SEAN LOS ADECUADOS. QUIENES SON LOS DEMÁS CONCURSANTES Y CUALES SON LAS POSIBLES VENTAJAS COMPETITIVAS.
-34-
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
2.8.6 PREPARACIÓN DE LA PROPOSICIÓN
"* í * " "Wl»—••*£••*• ""»* •
> LA PROPOSICIÓN A PRESENTAR DEBERÁ SER AQUELLA QUE SE LLEVE CON SEGURIDAD Y TRANQUILIDAD.
> DE ACUERDO CON LA LEY DE PARETO EL 20% DE D D C M I C A C L 0 S CONCEPTOS DEL CATÁLOGO REPRESENTA EL r r c t i v i i D M O 80o/o D E L COSTO PRESUPUESTADO POR LO QUE SE
DEBERÁ CENTRAR EN EL ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS PREPONDERANTES.
> JAMÁS SE DEBERÁ ACTUAR CON PRISA Y MENOS AÚN PRESENTAR UNA PROPOSICIÓN ESTUDIADA SUPERFICIALMENTE.
SI CUMPLE CON TODAS LAS PREMISAS ANTERIORES, SE PRESENTA LA PROPUESTA
- 3 5 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
2.8.7 REVISION DEL CONTRATO
'jUi.'n $-'éSmléíi¡4
REVISAR EkfiALANCE ENTRE OBLIGACIONES Y D̂ERECHOSJDEL CONTRATO.
CONTRATO *4>,
BUSCAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO-FINANCIERO EN EL MISMO.
# »
^
OLICIT 1 í *
NTA DE ACLARACIONES LAS # l^fOtíliCAflpNMA^'CONTRATO.
*• ^^^ l^ f t l i^ <#^
2.8.8 PLANEACION DE LA OBRA
ACCIONES
> BLANEARPARA TOTALIDAD DE LA OBRA. >£ ^MNlRMWt^TtSpt^ítÓYECTO Y SU IMPACTO .'$ ¥mEMfOjY/C5$TW|^ ^ / ^ > * <0Í lClffc| | .6jbtf Í ÍAMÉl4TE LOS PRECIOS
' «•RA#Dl|M<|SjÉTECTADOS. * * * ^^eÁmól#Ol l tB4 lOS ADICIÓNALES EN FORMA
* * ÓROtTUNA^f J¡T¿ , l " > **+ MlNf E N M I I I M ? f t E ACTUALIZADO ÉL PROGRAMA
DE OBRA ¡¡SáP? .t? j k
11? <1
- 3 6 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
2.8.9 RECUPERACIÓN ECONÓMICA DE LAS INVERSIONES
CONTRATO
GENERARrY ESTIMAR; fcATOBR A SECUTADA W i l l * s% •..' * -<f -xvsT' -í.-
,1 y i pte
1^
>"£Af COI#ftOl»lLOSlA^lNCÉ$|D%fA;OBRA POR EL TIPO DE EJECUCIÓN , fOBRil NORlflAL, EXCEDENTE V EXTRAORDINARIA).
> . f J Caá ft! b á ^ 3 í » KM 5S&& Tf • 'í # t ^ ¿ T5*S Ea ^ f
.cófl®RÍKtpáo" tii'imi •• ' Í - W C
cío -,'•
1 4#v **i Wk D E ^ A | í S T ¿ ^ á » 4 Ó ¿ } CÓSTOSl
iVPNVENIDO^»/, > '<$$** ¡Sfesfryti *í> $&&/&*
- 3 7 -¿
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
2.9 CONCLUSIÓN CAPITULAR
En esta etapa es necesario formar un comité de obra publica por parte de la
convocante para llevar a cabo sus funciones principales que son: estudiar la
planeación, presupuestacion, techo presupuesta!, el dictamen, formas de realización,
contrataciones permitidas, resumen de actividades previas al concurso para que el
lanzamiento de la obra sea lo mas transparente posible; por otro lado, las empresas
participantes en una licitación tomen en cuenta las políticas de actuación, un análisis
introspectivo de la empresa participante, análisis de mercado, análisis de la
convocatoria, la decisión de participar o no de una empresa, la preparación de la
proposición, revisión del contrato, la planeación de la obra, la recuperación
económica de las inversiones de la obra; esto con el fin de realizar un análisis
correcto de su propuesta y sea solvente técnica y económicamente.
- 3 8 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
CAPITULO 3 DESARROLLO DEL
CONCURSO
- 3 9 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
3.1 INTRODUCCIÓN CAPITULAR.
La Convocatoria es el inicio de cualquier Licitación mediante eHa se da a conocer
cuales son los datos de la misma, fecha de inicio y plazos de ejecución, y todos
aquellos necesarios para que los posibles licitantes sepa, si pueden o no, solicitar su
inscripción.
El siguiente paso es la visita al sitio de los trabajos y las correspondientes juntas de
aclaraciones de acuerdo a las necesidades de la obra. Todo lo anterior lo tenemos
reglamentado en los artículos del 30 al 35 de la Ley, así como en el reglamento de
los artículos 18 al 23.
3.2 CONVOCATORIA
El proceso de Licitación inicia cuando se emite la convocatoria por parte de la
t Entidad o Dependencia en el Diario Oficial de la Federación (artículo 32 de la Ley).
La convocatoria debe de contener los siguientes datos (artículo 31 de la Ley):
> Nombre de la convocante
> -La forma en que los licitantes deberán acreditar su existencia legaL la „_
Experiencia y Capacidad técnica y Financiera.
> Lugar, fecha y horarios para revisar y en su caso obtener las bases.
> Costo de las bases
> Fecha, hora y lugar de acto de las dos etapas presentación y apertura.
> Tipo de Licitación (Nacional o Internacional).
> Fecha, hora y lugar de la visita al sitio de los trabajos (optativa).
> Fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones (optativa).
> Idiomas además del español en que se podrán presentar las propuestas.
> Indicación de que las condiciones de las bases no podrán ser negociadas.
> Lugar y descripción general de la obra.
> Indicación de las partes de la obra que podrán presentar las propuestas.
> Fecha estimada de inicio y plazo de ejecución.
- 4 0 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
> Información sobre los porcentajes de anticipo.
> Declaración del artículo 51 de la Ley.
> Determinación, en su caso, del porcentaje nacional.
> Demás requisitos generales necesarios para la obra o los servicios.
3.3 BASES DE LICITACIÓN
En el artículo 33 de la Ley se especifica que las Bases de Licitación se podrán a
disposición de los Licitantes tanto en el domicilio de la Convocante como en los
medios de difusión electrónica que establezca la Contraloría. Desde el día de su
publicación hasta seis días naturales al acto de apertura. Los requisitos que deben
contener son:
1. Nombre de la Convocante
2. Forma en que los licitantes deberán acreditar su personalidad existencia y
personalidad jurídica
3. Fecha , hora y lugar de la visita al sitio de los trabajos (optativa)
4. Fecha , hora y lugar de la junta de aclaraciones (optativa)
5. Fecha , hora y lugar de celebración de las dos etapas
6. Fecha , hora y lugar del fallo
7. Fecha , hora y lugar de la visita firma del contrato
8. Señalamiento de las causas de descalificación
9. Idiomas además del español en que se podrán presentar las propuestas
10. Monedas en que podrán presentar las propuestas
11. Indicación de que ninguna de las condiciones podrá ser negociada
12. Criterios claros y detallados para la Adjudicación
13. Datos Técnicos:
> Proyectos Arquitectónicos
> Proyecto de Ingeniería
> Normas de Calidad
> Especificaciones de Construcción.
14. Relación de materiales y equipo de instalación permanente que proporcione la
Convocante y programas de Suministro correspondiente
-41 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO PE LA CONSTRUCCIÓN
ambientales, ya que el desconocimiento del sitio no puede ser motivo de
modificaciones al Contrato.
En el caso de que el licitante adquiera las bases en fecha posterior a la visita podrá
solicitar, hasta un día antes de que finalice el período de venta de las Bases, a la
Convocante el acceso al sitio de los trabajos.
3.5 JUNTA DE ACLARACIONES
La Junta se realizará posteriormente a la visita y pueden celebrarse tantas como
sean necesarias, de acuerdo a las necesidades y complejidad de la Obra.
Cualquier modificación a las bases, anexos y cláusulas del Contrato, derivadas de
las juntas de aclaraciones, serán ponderadas por la Convocante, para
posteriormente ser apropiados a los Licitantes y consideradas como parte integrante
de las propias Bases de Licitación.
3.5.1 ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
En cada junta se debe levantar un acta donde consten las modificaciones dadas a
conocer por la Convocante, las preguntas de los Licitantes y las respuestas de la
convocante. También será firmada por todos los presentes y se entregará una copia
a cada uno; a los Licitantes que no asistas, la Convocante tiene obligación de poner
dichas actas a su disposición, o en su caso hacer la publicación del aviso (artículo 35
II).
En caso de que la convocante reciba preguntas posteriores, deberá darles
contestación antes del último día de la venta de las bases.
3.6 CONCLUSIÓN CAPITULAR.
Aquí se hace referencia al inicio de la licitación y su reglamentación así como la
forma idónea correspondiente para conocer los alcances de la convocatoria, bases
de licitación, visita de obra y junta de aclaraciones.
- 4 3 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
CAPITULO 4 DESARROLLO DEL
CONCURSO FASE I
-44-
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
4.1 INTRODUCCIÓN CAPITULAR.
Según el artículo 24 del reglamento es necesario que la Convocante solicite que los
licitantes acompañen una serie de documentos adicionales a las propuestas:
I Domicilio para oír y recibir notificaciones, II escrito de no encontrarse en los
supuestos del artículo 51, III declaración fiscal o balance auditado, IV identificación
(persona física), V facultades de representante a) datos persona moral, b) datos del
representante o apoderado, la personalidad legal ya sea de la persona física o moral,
las facultades económicas y técnicas para realizar los trabajos o servicios
relacionados.
Dichos documentos serán revisados durante el acto de apertura de la Licitación.
La documentación adicional puede entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera
del sobre que contenga la propuesta técnica.
4.2 DOCUMENTOS ADICIONALES
Dentro de las bases de licitación se deberá indicar que previamente a la firma del
contrato, el licitante ganador presentará para su cotejo, original o copia certificada de
los documentos con los que enunció su existencia legal y las facultades de su
representante acreditando las facultades para suscribir el contrato correspondiente.
Si son extranjeros también se verificará que cuenten con_ la legalización o
apostíllamiento correspondiente.
Una vez cotejado lo anterior la Convocante se quedará con copia simple y devolverá
los documentos a la empresa licitante ganadora.
En el caso de empresas que hayan decidido agruparse, acreditarán en forma
individual los requisitos señalados y presentarán un convenio según lo estipulado en
el artículo 28 del Reglamento. La presentación de los documentos y de la propuesta
se entregará por un representante común, mismo que firmará la propuesta.
4.3 REQUISITOS SOLICITADOS AL LICITANTE
El listado de documentos que pide una entidad o Dependencia al realizar una
licitación Pública dentro de las Bases de licitación, está reglamentada en el artículo
- 4 5 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
24 del reglamento, con el objeto de verificar que la persona cumple con los requisitos
legales necesarios, sin perjuicio del análisis detallado de la propuesta.
DA.01 Manifestación del domicilio para oír y recibir notificaciones y documentos
DA.02 Declaración de no encontrarse en supuestos del artículo 51 de la Ley.
DA.03 Declaración fiscal o balance general auditado del ejercicio fiscal inmediato
anterior
DA.04 Identificación vigente para persona física
DA.05 Para personas morales:
a. Manifestación escrita de facultades suficientes
b. Registro Federal de Contribuyentes
c. Denominación o razón social
d. Descripción del objeto Social de la empresa
e. Relación de accionistas
f. Datos de escritura Constitutiva y Fedatario
g. Reformas en su caso
h. Inscripción en el Registro Público de Comercio
Del representante
i. Datos del poder que lo faculta y del Fedatario
4.4 PUNTUALIDADES EN LA ASISTENCIA AL CONCURSO Es necesario recalcar que en el artículo 29 del Reglamento, se estipula que los
licitantes son los únicos responsables de que sus propuestas sean entregadas
en tiempo y forma en el acto de presentación y apertura de las proposiciones.
Adicionalmente en el artículo 31 del Reglamento, se indica que las Dependencias y
Entidades de recibir cualquier propuesta que se presente después de la fecha y
hora establecidas en las Bases de Licitación.
A continuación presentamos cada uno de los Documentos con guía de llenado.
- 4 6 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
( ^
ANEXO DA-01
V )
LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No.
MANIFESTACIÓN DEL DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y
DOCUMENTOS
(EN HOJA MEMBRETADA DEL SOLICITANTE)
En relación a la Licitación Pública Nacional No. relativa
a: , por este conducto manifestamos que el domicilio para oír y recibir notificaciones y documentos es el siguiente:
CALLE Y No.:
COLONIA:
LOCALIDAD:
CIUDAD:
CÓDIGO POSTAL:
ATENTAMENTE
FIRMA
Artículo 24 Fracción I del R.L.O.P.S.R.M.
- 4 7 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
c ~^——^> ANEXO* DA-02
\ y
LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No.
DECLARACIÓN DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL
ARTÍCULO 51 DE LA LEY
(EN HOJA MEMBRETADA DEL SOLICITANTE)
En relación a la Licitación Pública Nacional No. relativa
a: , por este conducto manifestamos, no
encontrarnos dentro de alguno de los supuestos que establece el ARTICULO. 51,
de la Ley de Obras Públicas y servicios Relacionados con las Mismas.
ATENTAMENTE
FIRMA
Artículo 24 Fracción li del R.L.O.P.S.R.M.
- 4 8 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
ANEXO DA-03
LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No.
DECLARACIÓN FISCAL
O
BALANCE GENERAL AUDITADO
DEL EJERCICIO INMEDIATO
ANTERIOR
Articulo 24 Fracción lil del R L.O.P.S.R.M.
- 4 9 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
PAVIMENTADORA PEÑUELA, S A DE C V Balance Comparativo al 31 de Diciembre 1999
ACTIVOS 1998 1997 MOVIMIENTOS PASIVOS 1998 1997 I MOVIMIENTOS
CIRCULANTE Caja Banco Inversiones
SUMA
A CORTO PLAZO Cuentas por cobrar Clientes Deudores Doc Por cobrar
SUMA
INVENTARIOS M Prima Producto Terminado Ant A Proveedores
SUMA
INVERSIONES EN ACTIVO FIJO Mobiliario de Oficina Depresiación Equipo de Transporte Depresiación Maquinaria Depresiación Equipo de Comunicación Depresiación Equipo de computo Depresiación
SUMA
OTROS ACTIVOS
Instalación
Amortización
Depósitos en Garantía
Pagos Anticipados
SUMA
A CORTO PLAZO Proveedores I V A Por Pagar 1999 Impuestos por pagar I V A Por Pagar Cuentas por pagar P T U Por Pagar Acreedores Div
A LARGO PLAZO Créditos Hipotécanos Documentos por Pagar
SUMA
SUMA
CAPITAL
Reserva Legal
Rsultados Antenores
Resultado del Ejercicio
Por capitalizar
CAPITAL CONTABLE
SUMA EL ACTIVO
Aro Femando Quiros Torres
Director General
C P Cesar M Ramos Mendoza
Contador General
- 5 0 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
r. T i a K ANEXO B I B L i Q T £ C n « DA.04
LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No.
Í V ^ T D E N U F I C A C I Ó N VIGENTE, EN CASO DE PERSONA FÍSICA
Por medio de la presente presento copia de mi identificación oficial vigente con fotografía.
ATENTAMENTE
NOMBRE
FIRMA
Artículo 24 Fracción IV del R.L.O.P.S.R.M.
-51 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
ANEXO DA-05
YO, ; manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta concerniente a la Licitación Pública Nacional No.
para la ejecución de la obra: _; en nombre y representación de No. De Licitación: Registro Federal de Contribuyentes:
Domicilio:
Calle y Número:
Colonia:
Código Postal: Teléfonos: Correo Electrónico:
No. De la Escritura Pública en la que consta su
Delegación o Municipio:
Entidad Federativa Fax:
acta constitutiva: Fecha
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual
Relación de accionistas: Apellido Paterno: Apellido Materno:
Descripción del Objeto Social:
Reformas al Acta Constitutiva:
se dio fe de la misma:
Nombre (s):
Nombre del Apoderado o Representante:
Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades:
Escritura Pública No.:
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó:
Nombre y firma del Representante Legal
Este formato deberá ser elaborado en papel membretado de la empresa y presentarlo en la propuesta técnica
- 5 2 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
4.5 TABLA RESUMEN DE EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS
ADICIONALES
Se sugiere que la convocante tenga como parte de los documentos de evaluación
una tabla resumen para la recepción de los documentos adicionales de manera que
pueda evaluar de manera rápida el cumplimiento de los licitantes en esta primera
fase del concurso. A continuación se presenta una sugerencia de ella.
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS ADICIONALES LICITACIÓN No.
FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
OBRA:
FECHA DE APERTURA: LUGAR:
EMPRESA
DA.01 MANIFESTACIÓN DEL DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS
DA.02 DECLARACIÓN DE NO ENCONTRASE EN LOS SUPUESTOS DEL ART. 51 DE LA LEY
DA.03 DECLARACIÓN FISCAL O BALANCE GENERAL AUDITADO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR
DA.04 IDENTIFICACIÓN OFICIAL PARA PERSONA FÍSICA
DA.05 PARA PERSONAS MORALES
a. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE FACULTADES SUFICIENTES
b. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
c. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
d. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA
e. RELACIÓN DE ACCIONISTAS
f. DATOS DE ESCRITURA CONSTITUTIVA Y FEDATARIO
g. REFORMAS EN SU CASO
h. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO
DEL REPRESENTANTE:
i. DATOS DEL PODER QUE LO FACULTA Y DEL FEDATARIO
c NC
C -CUMPLIÓ NC- NO CUMPLIÓ
NOMBRE Y FIRMA DEL REVISOR
FECHA:
- 5 3 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
4.6 CONCLUSIÓN CAPITULAR.
En esta fase del concurso se integran los documentos legales y/o adicionales que la
convocante requiere para su revisión detallada, estos documentos pueden
presentarse dentro de la propuesta técnica o bien, fuera del paquete de las ofertas
de la licitación; también se solicita esta información a la hora de la inscripción a la
natación, excepto cuando se realice vía Internet.
- 5 4 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
CAPITULO 5 DESARROLLO DEL
CONCURSO FASE 2
-55-
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
5.1 INTRODUCCIÓN CAPITULAR. El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en dos etapas,
durante la primera, una vez entregados los sobres cerrados, se procederá a la
revisión de los documentos adicionales del licitante, posteriormente se procederá a la
apertura a de las propuestas técnicas exclusivamente y se desecharán las que
hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos. (Artículo 37 de la Ley).
Se rubricarán las propuestas y se elaborará un acta donde conste cuales propuestas
fueron desechadas.
La convocante realizará el análisis de las propuestas técnicas aceptadas, dando a
conocer los resultados en la segunda etapa.
5.2 RECEPCIÓN DE PROPUESTAS, REVISIÓN DE DOCUMENTOS
ADICIONALES Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS.
De acuerdo a lo indicado en la Convocatoria la apertura de licitación se realizará en
la fecha, hora y lugar indicado. El acto será presidido por el servidor público
designado por la Convocante, quien será la única persona facultada para aceptar o
desechar las propuestas y en general, para tomar todas las decisiones durante la
realización del acto, debiendo estar presente durante todo su desarrollo (artículo 30
del Reglamento).
El licitante preparará su propuesta según las bases de Licitación y sus respectivas
aclaraciones, así mismo entregará en dos sobres perfectamente cerrados e
identificados en la parte exterior la propuesta.
Todas y cada una de las fojas que integran la propuesta deben de ir firmadas por el
licitante. (Artículo 23 del Reglamento).
En primer termino se reciben las propuestas y se revisan los documentos adicionales
de las empresas licitantes, una vez realizada dicha revisión se procede a la apertura
de las propuestas técnicas en donde de manera cuantitativa se verificará la
documentación, aquellas que no cumplan con la entregas de algún documento o
anexo estipulado en las bases de licitación será rechazada.
- 5 6 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
A continuación, se serán recibidas las propuestas de los participantes hayan enviado
su proposición por servicio postal, de mensajería o medios remotos de comunicación
electrónica (artículo 31 Reglamento).
Las propuestas en cada etapa deben de analizarse en dos formas, una cuantitativa
donde para su recepción bastará la presentación de los documentos, sin revisar su
contenido, y otra cualitativa donde se realiza un estudio detallado de las propuestas
presentadas.
Una vez realizada la apertura de las propuestas técnicas se desecharán las que
hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos (artículo 37 Frac. L de la Ley).
Posteriormente se rubricarán los anexos técnicos que previamente haya determinado
la Convocante en las bases de licitación, así como también, los sobres cerrados que
contengan las propuestas económicas.
- 5 7 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
5.3 CONTENIDO DÉLA
PROPUESTA TÉCNICA
SIN MONTOS
EXCEPTOAT-04YAT-12
* AT.00 COPIA DEL RECIBO DE PAGO DE LAS BASES
* AT.01 DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN CONCEPTUAL
* AT.02 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO (INCLUYENDO EN SU CASO CARTAS COMPROMISO
AT.03 CURRICULA DE PROFESIONALES
* AT.04 RELACIÓN DE CONTRATOS SIMILARES ÍSE PERMITEN MONTOS)
* AT.05 MANIFESTACIÓN DE CONOCER PROYECTC
* AT.06 MANIFESTACIÓN SUBCONTRATOS
* AT.07 MANIFESTACIÓN DE EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE
* AT.08 MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y CONDICIONES AMBIENTALES, ASÍ COMO MODIFICACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN
* AT.09 MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO
* AT.09.1 BASES DE LICITACIÓN Y EN SU CASO MODIFICACIONES FIRMADAS DE CONOCIMIENTO
* AT.09.2 MODELO DE CONTRATO FIRMADO DE CONOCIMIENTO
* AT.10 MANIFESTACIÓN DE PRECIOS MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXTRANJEROS NO S£ COTIZÓ EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES s
* AT.11 DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD
- 5 8 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
CONTENIDO DE LAPROPUESTA
TÉCNICA
* AT.12 ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS DE LOS DOS AÑOS ANTERIORES Y EL COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS BÁSICAS (S PERMITEN MONTOS)
* ATÍlfftNAtlSllDE LOSMONCEPTOS DE TRABAJO PREPONDERANTES n ft, rt*t ̂ * • #r;.i^l. *<*S1 * < "*
* AT.14 EXPLOSIÓN DE INSUMOS
Ü'PÉV "^
SIN MONTOS
i
* Alfas ANALISlfl INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIÓ REAL
•**», - T x-i * ATfl&1 FACTOR DÉ«SALARIO REAL SIN IMPORTES
A AT/I5.2 FACTORJ)E DÍAS PAGADOS Y LABORADOS
4 fí 4" w|
% ^ Jí | P ^
lEXCfePTO Áf-04 Y ATI2
•Csá!-
^y ^'. -4;, , H í V «j*¿
¡L&'
f í \
* AT.16 PROGRAMA CALÉNDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
* ÁfÜ7.1 PROGRAMA CAÍÉNÓARIZADO DE MANO DE OBRA EN JORNALES Y POR CATEGORÍA ; ^ - ¡#%Í .**:
^Allr.2vPRÓ6MÍAéCÁLENDAR!ZADOADE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA-f
$ w > ' 4 , <Í m
7w ' ' • 'WS/tf* tí* *• Kr* *"
P^GJAMA»IItNDARIZADOÍDE ADQUISICIÓN DE MATERIALES ' S l G T l H W T f c ^ E# tíNlDADÉS
w > * it
:*Áfli» frita ÍDAI INDÁRÍZADO DéUTlLIZACÍÓN PERSONAL TÉCNICO
^ y- ",
- 5 9 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
AÑEX© AT-00
LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No.
COPIA DEL RECIBO DE PAGO DE LAS BASES
(GUÍA DE LLENADO)
"El licitante" deberá anexar una copia del recibo de pago de las bases.
- 6 0 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
ANEXO AT-01
LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No.
DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN CONCEPTUAL PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS.
(GUÍA DE LLENADO)
"El licitante" deberá anexar la descripción de la planeación conceptual concebida
para la realización de los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de
ejecución de los trabajos.
A).- ENCABEZADO:
LICITACIÓN No. La clave que le corresponda.
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: Descripción de los trabajos y lugar
Donde se ejecutarán.
Nombre o razón social del licitante
Este espacio servirá para que signe el
Representante legal del licitante
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
FIRMA DEL LICITANTE:
B).- TEXTO:
OBRA: Descripción detallada de los trabajos a
Ejecutar
C).- DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN CONCEPTUAL:
En este espacio se desglosarán cada uno de los puntos que se toman en cuenta
para planear la ejecución de la obra
-61 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
ANEXO AT-01
LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No.
EJEMPLO
PLANEACIÓN CONCEPTUAL
LICITACIÓN No.
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
B).- TEXTO:
OBRA:
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
FIRMA DEL LICITANTES
HOJA:
DE:
C).- DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN CONCEPTUAL:
Articulo 26 Fracción i del R L O P S R M
- 6 2 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
ANEXO AT-02
LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No.
RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SI SON DE SU
PROPIEDAD O RENTADOS, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES Y LAS
FECHAS EN QUE SE DISPONDRÁN EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.
(GUÍA DE LLENADO)
A).- ENCABEZADO
LICITACIÓN No.:
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
FIRMA DEL LICITANTE:
B).- COLUMNAS
EQUIPO No.:
CLASIFICACIÓN O CODIFICACIÓN:
NOMBRE DE LA MAQUINARIA EQUIPO:
MARCA:
MODELO:
NÚMERO DE SERIE:
CAPACIDAD:
La clave que le corresponda
Se especificará el tipo dé los servicios y el lugar donde se efectuarán los mismos
Se anotará la Razón Social completa del licitante que presenta la proposición
Este espacio servirá para que signe el Representante Legal del licitante
Se enlistaran con número y progresivamente los equipos
La clasificación o codificación de la maquinaria o equipo correspondiente
O El nombre de la maquinaria y/o equipo
La marca correspondiente ya sea completa o con las abreviaturas conocidas en el ramo
El modelo correspondiente
El numero de serie de la maquinaria o equipo
La capacidad especificada de la
- 63 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
TIPO DE MOTOR:
POTENCIA DEL MOTOR:
USO ACTUAL:
FECHA DE PUESTA EN SITIO:
SITIO DE UBICACIÓN ACTUAL:
DISPONIBILIDAD:
maquinaria o equipo
Se indicará si es de diesel, gasolina, eléctrico neumático, etc.
Con número de caballaje especificado
Se anotará cual es el uso que se le da
Se anotará cuando se tendrá la maquinaria o equipo en obra
El nombre de la localidad y entidad federativa donde se encuentra el equipo
Se marcarás con una X la columna correspondiente ya sea que el equipo sea propio, por comprar o en alquiler, en este último caso, se deberá anexar carta de arrendamiento y disponibilidad
Articulo 26 Fracción li del R.L.O.P S.R.M.
- 64 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
ANEXO AT-02 •
LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No.
LICITACIÓN No. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
HOJA: 1
DE: 1 FIRMA DEL LICITANTE I
RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD O RENTADOS, SU UBICACIÓN FÍSICA Y VIDA ÚTIL
No. DE
EQUIPO
1
NOTAS:
CLASIFICACIÓN 0
CODIFICACIÓN
2
NOMBRE
DÉLA MAQ. Y EQUI.
3
MARCA
4
CARACTERÍSTICAS PARTICULARES
MODELO
5
No. DE
SERIE
6
CAPACIDAD
7
TIPO DE
MOTOR
8
POTENCIA
DE
MOTOR
9
USO
ACTUAL
10
FECHA DE
PUESTO
EN SITIO
11
SITIO DE
UBICACIÓN
ACTUAL
(ENT. FED.)
12
DISPONIBILIDAD
PROPIEDAD
13
POR
COMPRAR
14
EN
ALQUILER
15
1 CON ESTOS NUEMROS SE IDENTIFICARÁ EL EQUIPO POSTERIORMENTE.
2 SE ANEXAN CARTAS COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO CON 0 SIN COMPRA CON SU DISPONIBILIDAD
ART. 26 FRACCIÓN II DEL R.L.O.P.S.R.M.
- 6 5 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
ANEXO AT-02.1
V )
LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No.
CARTA COMPRIMO DE ARRENDAMIENTO
EN HOJA MEMBRETADA DE "EL LICITANTE".
DE DE 200
EL SUSCRITO EN REPRESENTACIÓN DE DE
FECHA RELATIVO
A:
MANIFIESTO A USTED A NOMBRE DE MI REPRESENTADA.
QUE MEDIANTE LA PRESENTE NOS COMPROMETEMOS A QUE LA
MAQUINARIA Y EQUIPO ARRENDADO, SE ENCUENTRE EN EL LUGAR DEL
SITIO DE LOS TRABAJOS SEGÚN LAS NECESIDADES REQUERIDAS Y CON LA
DISPONIBILIDAD ADECUADA, EN CASO QUE NUESTRA EMPRESA RESULTE
GANADORA
ATENTAMENTE
(FIRMA)
ART 26 FRACCIÓN II DEL RLOPSRM
- 6 6 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No.
CURRICULA DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS ENCARGADOS DE LA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
A).- DATOS GENERALES
NOMBRE:
DIRECCIÓN:
CÉDULA PROFESIONAL-
ESPECIALIDAD:
B).- ESCOLARIDAD
C).- EXPERIENCIA
ART. 26 FRACCIÓN III DEL ROPSRM.
-67-
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No.
RELACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU
PERSONAL, QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA O CAPACIDAD TÉCNICA
REQUERIDA Y QUE SEA COMPROBABLE
(GUÍA DE LLENADO)
A).- ENCABEZADO LICITACIÓN No.: La clave que le corresponda.
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: Se especificará el tipo de los servicios y
el lugar donde se efectuarán los mismos.
FECHA: Se anotará la fecha en que se realiza la
licitación.
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: Se anotará la Razón Social completa del
Licitante que presenta la propuesta.
FORMA DEL LICITANTE:
TEXTO
Este espacio servirá para que signe el
Representante Legal del Licitante.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: Se anotará de manera breve la
descripción de los trabajos ejecutados
LUGAR: El lugar donde se efectuaron los trabajos
- 6 8 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
MONTO DEL CONTRATO: Con número el monto contratado en
Pesos.
FECHA DE INICIACIÓN Y Se anotará el día, mes y año de
TERMINACIÓN: iniciación y terminación (con números el
día, el mes y el año).
MONTO EJERCIDO Y POR EJERCER: Se anotará el monto ejercido del contrato
y el monto que resta por ejercer.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: Se pondrá el nombre de la empresa
contratante.
NOTA: Para facilitar la identificación de contratos, se recomienda anexar las
carátulas de los contratos mencionados.
Art. 26 Fracción IV del R.L.O.P.S.R.M.
- 6 9 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
« *', • AT¿D4 f j f i
LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No.
LICITACIÓN No.
FIRMA DEL LICITANTE
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
EL LICITANTE A SU CRITERIO, DEBERÁ RELACIONAR LOS TRABAJOS SIMILARES A LOS QUE SE
CONCURSAN, QUE SE HAYAN TERMINADO 0 SE ESTÉN EJECUTANDO PARA ACREDITAR SU
EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA
HOJA:
DE:
DECLARACIÓN DE EXPERIENCIA
EN ESTE TIPO DE TRABAJOS
BREVE DESCRIPCIÓN DE
LA OBRA
LUGAR MONTO DEL CONTRATO
EN MILES DE PESOS
FECHAS
INICIACIÓN TERMINACIÓN
MONTO
EJERCIDO
MONTO POR
EJERCER
NOMBRE DEL CONTRATANTE
ART. 26 FRACCIÓN IV DEL R.L.O.P.S.R.M.
- 7 0 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
ANEXO AT-05
V J
LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No.
MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL PROYECTO
EN HOJA MEMBRETADA DE "EL LICITANTE".
DE DE 200
EL SUSCRITO EN REPRESENTACIÓN DE
EN ATENCIÓN A LA (LICITACIÓN No.) DE FECHA RELATIVO
A:
MANIFIESTO A USTED A NOMBRE DE MI REPRESENTADA.
1.- CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA
2,- CONOCER LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN QUE
NOS FUERON PROPORCIONADAS POR USTEDES.
3.-CONOCER LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES.
ESTANDO CONFORMES EN AJUSTARNOS A LOS TÉRMINOS, ESTABLECIDOS
EN LA DOCUMENTACIÓN DESCRITA.
ATENTAMENTE
(FIRMA) ART. 26 FRACCIÓN V DEL R.L.O.P.S.R.M.
-71 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No.
MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES DE LA OBRA QUE SUBCONTRATARÁ
(GUÍA DE LLENADO)
El licitante presentará en papel membretado de la empresa la manifestación escrita
señalando las partes de los trabajos que subcontratará (en caso de haberse previsto
en las bases de licitación); anexando a esta la información que acredite la
experiencia y capacidad técnica y económica de las personas que subcontratará.
A).- DATOS GENERALES
LICITACIÓN No.: La clave que corresponda
RAZÓN SOCIAL: Nombre o razón social del licitante
FECHA DE INICIO: La fecha de inicio establecida en las
bases de licitación
FORMA: Este espacio servirá para que signe el
representante legal del licitante
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
B).- COLUMNAS
Se especificará el tipo de los servicios y
el lugar donde se efectuarán los mismos
CONCEPTO O ACTIVIDAD: Se especificará las partes de la obra que
subcontratará la licitante, las cuales
- 7 2 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
serán las establecidas en las bases
SUBCONTRATISTA: Se anotará el nombre de cada una de las
subcontratistas, incluyendo razón social,
domicilio y teléfonos
ART. 26 FRACCIÓN VI DEL R.L.O.P.S.R.M.
- 7 3 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
ANEXO AT-06
LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL No.
RAZÓN SOCIAL: LICITACIÓN
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
CONCEPTO O ACTIVIDADES A SUBCONTRATAR DATOS DEL SUBCONTRATISTA
ART. 26 FRACCIÓN VI DEL R L.O.P.S.R.M.
- 7 4 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
ANEXO ATS)7
v J LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No.
MANIFESTACIÓN DE HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE LA
PROPUESTA, LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE
EN HOJA MEMBRETADA DE "EL LICITANTE".
DE DE 200
EL SUSCRITO EN REPRESENTACIÓN DE
EN ATENCIÓN A LA (LICITACIÓN No.) DE FECHA RELATIVO
A:
MANIFIESTO A USTED A NOMBRE DE MI REPRESENTADA.
CONOCER Y HABER CONSIDERADO E4N LA INTEGRACIÓN DE NUESTRA
PROPUESTA, LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE
PROPORCIONADOS, ASÍ COMO EL PROGRAMA DE SUMINISTRO
CORRESPONDIENTE.
ATENTAMENTE
(FIRMA)
ART 26 FRACCIÓN Vil DEL R L O P.S.R M.
- 7 5 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
ANEXO AT-08
LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No.
MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y SUS
CONDICIONES AMBIENTALES, ASÍ COMO DE HABER CONSIDERADO LAS
MODIFICACIONES, QUE EN SU CASO, SE HAYAN EFECTUADO A LAS BASES
DE LICITACIÓN ___.-.
EN HOJA MEMBRETADA DE "EL LICITANTE".
DE DE 200
EL SUSCRITO EN REPRESENTACIÓN DE
EN ATENCIÓN A LA (LICITACIÓN No.) DE FECHA RELATIVO
A:
MANIFIESTO A USTED A NOMBRE DE MI REPRESENTADA.
QUE SE CONOCE EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES
AMBIENTALES, ADEMÁS SE CONSIDERARON LAS MODIFICACIONES
REALIZADAS A LAS BASES DE LICITACIÓN PARA LA REPRESENTACIÓN DE
NUESTRA PROPOSICIÓN.
ATTE. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE
ART. 26 FRACCIÓN VIII DEL R L.O P.S.R.M.
- 7 6 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
ANEXO AT-09
LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No.
MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DE
CONTRATO Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS
EN HOJA MEMBRETADA DE "EL LICITANTE".
DE DE 200
EL SUSCRITO EN REPRESENTACIÓN DE
EN ATENCIÓN A LA (LICITACIÓN No.) DE FECHA RELATIVO
A:
MANIFIESTO A USTED A NOMBRE DE MI REPRESENTADA.
CONOCER EL CONTENIDO DE MODELO DE CONTRATO, ASÍ COMO ESTAR
CONFORMES EN AJUSTARNOS A SUS TÉRMINOS.
SE ANEXAN FIRMADOS DE CONOCIMIENTO BASES DE LICITACIÓN Y
MODELO DE CONTRATO.
ATENTAMENTE
(FIRMA)
ART 26 FRACCIÓN IX DEL R L O.P S.R.M.
- 7 7 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
ANEXO AT-09.1
v _J
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD
BASES DE LICITACIÓN
Bases de licitación a las que se sujetará la Licitación
, (estipular el tipo de licitación), consiste
en: , en (estipular el lugar donde se
realizaran los trabajos), sobre la base de (tipo de
contrato). Se les instruye a continuación a los LICITANTES, para la
preparación, presentación y apertura de las propuestas técnicas y
económicas.
1. GENERALIDADES
1.1 .-TERMINOLOGÍA
Asimismo, se entenderá por:
a) "LEY".- La Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.
b) "REGLAMENTO".- El Reglamento de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.
c) "EL LICITANTE".- Persona que participa en el procedimiento de
adjudicación de un contrato.
d) "LA CONVOCANTE".- Unidad administrativa responsable de llevar
a cabo el procedimiento de adjudicación del contrato.
e) "EL CONTRATISTA".- Persona adjudicataria del contrato.
- 7 8 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
f) "LA DEPENDENCIA".- Secretaría de Comunicaciones y
Transportes.
g) "SECODAM O CONTRALORÍA".- Secretaría de Contraloría y
Desarrollo Administrativo
12.- IMPORTE PARA EJERCER EN EL PRIMER EJERCICIO (SOLO EN
CASOS DE CONTRATOS MULTIANUALES)
El importe estimado para ejercer durante el primer ejercicio
asciende al $ (con letra)
1.3.- ORIGEN DE LOS RECURSOS
Para las asignaciones presupuéstales de ejercicios subsecuentes
se someterán a lo dispuesto por el artículo 23 de la LOPSRM y el
artículo 30 de la Ley de Presupuestos, Contabilidad y Gasto Público
Federal.
Se cuenta con la disponibilidad de Recursos, Estudios, Proyectos y
programas.
Los recursos son de origen presupuestal autorizados por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante Oficio No.
de , (cuando la obra se base el año
fiscal se señalará el importe autorizado para el primer ejercicio
1.4- PORCENTAJE DE CONTENIDO NACIONAL DEL VALOR DE
LA OBRA (EN SU CASO)
El porcentaje del contenido nacional de la obra es
1.5-EXPERIENICA Y CAPACIDAD TÉCNICA FINANCIERA
(Se especificara la capacidad técnica y financiera requerida)
1.6.- FORMA DE ACREDITAR LA EXISTENCIA Y
- 7 9 -
ART. 19 FRACC. II
DEL RLOPSRM
ART. 23 DEL
LOPSRM
ART. 24 DEL
LOPSRM
ART. 24 DEL
LOPSRM
ART. 33 FRACC. XII
DEL LOPSRM
ART. 33 FRACC. XIII
DEL LOPSRM
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
PERSONALIDAD JURÍDICA DEL LICITANTE
El licitante deberá acreditar su existencia y personalidad jurídica
mediante los documentos solicitados en el inciso 4.1,
"documentación Legal y datos financieros" Únicamente el licitante
ganador, precio a la firma del contrato, presentará para su
cotejo, original o copia certificada de los documentos con los
que se acredite su existencia legal y las facultades de su
representante para-suscribir el contrato correspondiente. Una vez
que se haya realizado el cotejo, la DEPENDENCIA O ENTIDAD
devolverá al licitante ganador los documentos originales o
certificados, conservando sólo copias simples de los mismos.
Para los interesados que decidan agruparse para presentar una
propuesta, deberán acreditar en forma individual los requerimientos
solicitados en el inciso 4.1, además de entregar una copia del
convenio a que se refiere el artículo 28 del REGLAMENTO. La
presentación de los documentos de la licitación deberá hacerse por
el representante común.
1.7.-UBICACIÓN
El sitio de los trabajos a ejecutarse se localizan en:
ART. 33 FRACC.
DEL LOPSRM
1.8-INICIO Y TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS ART. 33 FRACC.
XVII DEL LOPSRM
El plazo de ejecución de los trabajos será de Días Naturales.
La fecha estimada de inicio será el día de de y de
terminación el día de de . La fecha de inicio
definitiva de los trabajos será la que se consigne en el acta de fallo
de la licitación.
1.9.- DE LA VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS ARr_ 33 FRACC ,„
TRABAJOS Y JUNTA DE ACLARACIONES DEL LOPSRM
- 8 0 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
Los licitantes podrán visitar, de preferencia en la fecha establecida
en las presentes bases, los sitios en que se realizarán los trabajos
objeto de la licitación, para que, considerando las especificaciones,
proyecto y documentación relativa, inspeccionen los sitios, hagan
las valoraciones de los elementos que se requieran, analicen,
prevean las dificultades de los trabajos y realicen las
investigaciones que consideren necesarias sobre las condiciones
locales, topográficas, climatológicas y de cualquier otra índole que
incida o afecte la ejecución de los trabajos.
La visita al sitio donde se realicen los trabajos será optativa para los
interesados, pero en su propuesta técnica deberán incluir un escrito
en el que manifiesten que conocen el sitio de realización de los
trabajos y sus condiciones ambientales, por lo que no podrán
invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones, por I o que
no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al
contrato por este motivo.
Al sitio de realización de los trabajos, podrán asistir los interesados
y auxiliares que hayan adquirido la bases de licitación, así cono
aquellos que autorice la DEPENDENCIA O ENTIDAD. A quien
adquieren las bases con posterioridad a la realización de la visita,
podrá permitírseles el acceso al lugar en que se llevará a cabo el
lugar de los trabajos, siempre que lo soliciten con anticipación de
por lo menos de veinticuatro horas a la conclusión del periodo de
venta de bases y anexos, aunque no será obligatorio para la
dependencia o entidad designar a un técnico que guíe la visita.
En ningún caso LA DEPENDENCIA O ENTIDAD asumirá
responsabilidad por las conclusiones que los licitantes obtengan al
examinar los lugares y circunstancias antes señaladas, y en el caso
de ser adjudicatario del contrato, el hecho de que no se haya
familiarizado con las condiciones imperantes, no le revela de su
-81 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
obligación de ejercer los trabajos en la forma y términos
convenidos, ni servirá posteriormente para solicita bonificación a los
precios consignados en su proposición.
La (s) junta (s) de aclaraciones deberán ser posterior a la visita al
sitio de realización de los trabajos, siendo optativa la asistencia a
las reuniones que, en su caso, se realicen objeto de aclarar las
dudas o solicitar modificaciones que los licitantes planteen por
escrito o en forma verbal durante la junta con-la-OEPírNDENCIA O
ENTIDAD en relación al contenido de las bases de licitación y sus
anexos, cláusulas del modelo de contrato y la forma de integración
y presentación de sus propuestas.
LA DEPENDENCIA O ENTIDAD a través de su representante para
este evento, levantará un acta que contendrá la firma de los
asistentes y las preguntas formuladas por los licitantes y las
respuestas de la DEPENDENCIA O ENTIDAD y, en su caso, los
datos relevantes de la visita al sitio de realización de los trabajos
debiendo entregar copia a los presente. Para el caso de los
ausentes, éstos deberán acudir con la debida oportunidad a las
oficinas de la DEPENDENCIA O ENTIDAD para que les sea
entregada copia del acta de la (a) junta (s) respectiva (a).
Cabe hacer la aclaración de que cualquier modificación a las bases
de licitación, sus anexos y las cláusulas del modelo de contrato,
derivada del resultado de la o las juntas de aclaraciones, será
considerada como parte integrante de las propias bases de
licitación.
1.9.1.- VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS ART. 33 FRACC. XV
Se efectuará a las horas del día de de DELARLOPSRM ART. 21 DEL
> en . RLOPSRM
- 8 2 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
1.9.2.- JUNTA DE ACLARACIONES ART. 33 FRACC. Ill
La junta de aclaraciones se celebrará el día de de DELLOPSRM
, a las horas en: .
La DEPENDENCIA O ENTIDAD podrá recibir preguntas adicionales
con posterioridad a la junta de aclaraciones, a las que deberá dar
contestación antes de que termine el último día de la venta de
bases.
2.- ACLARACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN, SUS
ANEXOS Y CLÁUSULAS DEL MODELO DE CONTRATO
El licitante podrá solicitar aclaración sobre las bases de licitación,
sus anexos y cláusulas del modelo del contrato mediante
comunicaciones por escrita dirigida a la DEPENDENCIA O
ENTIDAD, siempre y cuando sean recibidas a más tardar el día
a las horas.
3.- MODIFICACIÓN A LAS BASES DE LICITACIÓN, SUS
ANEXOS Y CLÁUSULAS DEL MODELO DE CONTRATO
LA DEPENDENCIA O ENTIDAD podrá modificar las bases de
licitación, sus anexos y cláusulas del modelo de contrato mediante
addendum ya sea por iniciativa propia o en atención a alguna
aclaración solicitada por los licitantes, siempre y cuando no sea
sustancial a la misma, ni tenga por objeto limitar el número de
licitantes, a más tardar seis días naturales previos al acto de
presentación y apertura de proposiciones, siempre y cuando estas
sean conforme lo establece el Art. 35 de la Ley.
4.- PREPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS
Los licitantes prepararán sus propuestas conforme a lo establecido
en estas bases, así como en las aclaraciones y modificaciones que,
en su caso, afecten a aquéllas.
- 8 3 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
Así mismo se acompañarán las presentes bases, los anexos e LQPSRM6 D E LA
instructivos de llenado con las cuales se integrará su propuesta ART. 23 DEL RLOPSRM
Técnica y Económica en el Acto de Presentación de Proposiciones
mediante dos sobres cerrados y por separado, identificando cual
contendrá la propuesta técnica y cual la económica; la
documentación legal y datos financieros podrán entregarse, a
elección del Licitante, dentro o fuera del sobre~que contenga la* *
Propuesta Técnica.
Las propuestas deberán presentarse en hojas con el membrete de
la empresa, excepto aquellas que fueron entregadas por la
DEPENDENCIA O ENTIDAD, preferentemente engargoladas o
encarpetadas, y foliadas en todas sus fojas, incluyendo bases,
instructivos de llenado, planos, croquis y toda la información
proporcionada por la DEPENDENCIA O ENTIDAD. El
incumplimiento de estas últimas condiciones no será motivo de
descalificación, pero se consideran convenientes, para facilitar la
presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los
actos de la licitación.
Los licitantes deberán utilizar los anexos e instructivos elaborados y
proporcionados en esta bases por la DEPENDENCIA O ENTIDAD.
Si el licitante presenta otros formatos, éstos deberán cumplir con
cada uno de los elementos requeridos por la Convocante.
Las proposiciones se entregarán en el luqar de la celebración del ART. 28 PÁRRAFO 0 CUARTO DE LA
acto de presentación y apertura de proposiciones por escrito, LOPSRM
firmadas autógrafamente por el licitante o sus apoderados en cada
una de sus fojas, en sobres cerrados.
Si la DEPENDENCIA O ENTIDAD lo establece, los licitantes podrán
enviar sus proposiciones a través del servicio postal o de
- 8 4 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
mensajería, o por medios remotos de comunicación electrónica, en
cuyo caso el sobre será generado mediante el uso de tecnología
que resguarden la confidencialidad de la información, así como de
medios de identificación, electrónica en sustitución de la firma
autógrafa. De acuerdo a las disposiciones técnicas que establezca
la contraloría.
En su caso deberán anexar el disquete que les fue proporcionado,
conteniendo su propuesta.
El licitante deberá anexar a su propuesta los siguientes
documentos:
4.1.- DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ESTADOS FINANCIEROS ART 2A RLOPSRM
Los licitantes deberán acompañar sus propuestas con copia de la FRACCI0N
documentación que se enlista a continuación; y solo el licitante
ganador, previo a la firma del contrato presentará para su
cot6ejo original o copia certificada de los documentos que acrediten
su existencia legal y las facultades de su representante para
suscribir el contrato correspondiente, los cuales serán:
• Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir
notificaciones
• Declaración escrita de no encontrarse en alguno de los n
supuestos que establece el artículo 51 de la Ley.
• Declaración fiscal o balance general auditado
correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, con el
que acredite el capital contable mínimo requerido, asimismo
deberá presentar los estados financieros auditados de los
dos años anteriores y el comparativo de razones financieras
básicas, salvo en los casos de empresas de reciente
creación, las cuales deberán presentar los más actualizados
a la fecha de presentación de la propuesta.
- 8 5 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
• Identificación oficial vigente con fotografía tratándose de
personas físicas. IV
• Escrito mediante el cual la persona moral manifieste que su
representante cuenta con las facultades suficientes para ^
comprometer a su representada, mismo que contendrá los
datos siguientes.
a).-De la persona moral: clave del registro federal de
contribuyentes, denominación o razón social,
descripción del objeto social de la empresa; relación de
los nombres de los accionistas, número y fecha de las
escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva
y, en su caso, sus reformas o modificaciones,
señalando nombre, número y circunscripción del notario
o fedatario público que las protocolizó; así mismo los
datos de inscripción en el Registro Público de
Comercio.
b).-Del representante: nombre del apoderado; número y
fecha de los instrumentos notariales de los que se
desprendan las facultades para suscribir la propuesta,
señalando nombre, número y circunscripción del notario
o fedatario público que los protocolizó.
c).- Convenio de agrupación en su caso.
4.2.- PROPUESTA TÉCNICA
La propuesta deberá ser integrada en la forma siguiente, de
acuerdo a la naturaleza de la obra:
AT.00 Copia del recibo de pago de las Bases de Licitación donde
aparezca el sello del banco, en caso de haberse inscrito por ART. 20 DEL RLOPSRM
INTERNET, o recibo sellado de pago de "LA DEPENDENCIA".
De no presentar este documento no podrá admitirse su
participación.
- 8 6 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
ART. 26 DEL RLOPSRM
AT.01 Descripción de la planeación integral del licitante para
realizar los trabajos. Explicando en forma escrita detallada y
desglosada como ejecutará la obra de acuerdo al procedimiento
constructivo, tomando en consideración la capacidad y recursos FRACCIONES: I
que considera para la ejecución de la obra. (No copiar lo
descrito en los Trabajos por Ejecutar, de estas bases, aspecto
que de darse, será motivo de descalificación).
AT.02 Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando
si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra,
su ubicación física (anexar croquis), modelo y usos actuales, 11
así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el
sitio de los trabajos, tratándose de equipo y maquinaria de su
propiedad, deberá presentar manifestación escrita bajo
protesta de decir verdad de tales circunstancias, en el caso de
ser arrendado con o sin opción a compra deberá presentar
carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad del
mismo.
AT.03 Relación de los profesionales técnicos al servicio del licitante,
identificando con sus cargos a los que se encargaran de la
ejecución y administración de la obra; anexando sus
curriculas, los que deben tener experiencia en obras de
características técnicas y magnitud similares. El curriculum del
técnico que será su representante permanente en el tramo,
demostrará suficiente experiencia en obras de la índole de la
que se llevará a cabo, mínimo con nivel de Sobrestante y que
haya tenido a su cargo un tramo de carretera en operación con
longitud no menor a ochenta kilómetros.
AT.04 Relación de los contratos que haya celebrado en los últimos
tres años y en su caso las actas respectivas, de obras sobre la IV
- 8 7 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
superficie de rodamiento en carretera, con presencia de
tránsito y sin interrumpirlo, anexando copia de las carátulas o
documento sintetizador similar, anotando en dicha relación el
número que identifique el contrato, el objeto del contrato,
período de ejecución de la obra, su importe en $ (pesos), la
dependencia con la que fue suscrito, el nombre, domicilio y
teléfono de la oficina y persona que tuvo a cargo el control de
los trabajos, a fin de que la DEPENDENCIA pueda obtener, si
lo requiere, información adicional y constatarla
AT.05 Manifestación escrita de conocer los proyectos
arquitectónicos y de ingeniería, las Normas de Calidad de los y
materiales y las especificaciones generales y particulares de
construcción en su caso, emitidas por "LA DEPENDENCIA", así
como las leyes y reglamentos aplicables y su conformidad de
ajustarse a sus términos.
AT.06 En su caso manifestación escrita en la que se señale las
partes de los trabajos que subcontratará e información con que VI
acredite la experiencia y capacidad técnica y económica de las
personas que subcontratará
AT.07 manifestación de conocer y haber considerado en la
integración de su propuesta, los materiales mas significativos, v "
mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, con la
descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos,
indicando las cantidades a utilizar, y sus respectivas unidades
de medición.
AT.08 Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los
trabajos y sus condiciones ambientales, así como el de haber 1 y Vil
asistido o no a las juntas de aclaraciones que se celebren, y
haber considerado las modificaciones que, en su caso, se
hayan efectuado a las bases de licitación.
- 8 8 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
AT.09 Manifestación escrita de conocer el contenido del modelo de
contrato y su conformidad de ajustarse a sus términos. IX
AT.09.1 Bases de licitación y aclaraciones o modificaciones a las
mismas.
AT.09.2 Modelo de contrato
AT.10 Manifestación de que los precios de los materiales, *
maquinaria y equipo de instalación permanente de origen
extranjero no se cotizan en condiciones de prácticas desleales
de comercio internacional en su modalidad de discriminación de
precios o de subsidios, en su caso. XI
AT.11 Manifestación escrita de que por si mismos o a través de
interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para
que servidores públicos de la dependencia, induzcan o alteren
las evaluaciones de las propuestas, el resultado del
procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les
otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás
participantes.
AT.12 Declaración fiscal o balance general auditado xi l
correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, con el
que acredite el capital contable mínimo requerido, asimismo
deberá presentar ¡os estados financieros auditados de los
dos años anteriores y el comparativo de razones
financieras básicas, salvo en los casos de empresas de
reciente creación, las cuales deberán presentar los más
actualizados a la fecha de presentación de la propuesta.
AT.13 Análisis de cada uno de los conceptos de trabajo que A.l
representen al menos el ochenta por ciento del monto de la
propuesta del licitante, describiendo el concepto a desarrollar,
su unidad de medida y cantidad, así como la relación de los
materiales con sus correspondientes consumos y de mano de
obra, maquinaria y equipo de construcción con sus
- 89 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
correspondientes rendimientos, sin considerar costos e
importes
AT.14 Listado de insumos que intervienen en la integración de la
propuesta, señalando los materiales mas significativos, mano
de obra, maquinaria y equipo de construcción, con la
descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos,
indicando las cantidades a utilizar, y sus respectivas unidades
de medición.
AT.15 Análisis, cálculo e integración del factor de salario real,
conforme a lo previsto en el artículo 160 del Reglamento
AT.15.1 Integración del Seguro Social sin importes.
AT.15.2 Factor de días pagados y laborados.
AT.15.3 Factor de salario real sin importes.
AT.16 Programa calenda rizado de ejecución general de los
trabajos, dividido en partidas y subpartidas, indicando las
cantidades de trabajo por realizar.
AT.17 Programas cuantificados y calendarizados, dividido cada
uno en partidas y subpartidas de suministros o utilización de
los siguientes rubros:
AT. 17.1 la mano de obra expresado en jornadas e identificando
categorías.
AT.17.2 De la maquinaria y equipo de construcción, expresados en
horas efectivas de trabajo, identificando su tipo y
características.
AT. 17.3 De los materiales más significativos expresados en
unidades convencionales y volúmenes requeridos.
AT.17.4 De utilización del personal profesional técnico,
administrativo y de servicios encargado de la dirección,
supervisión y administración de los trabajos.
4.3.- PROPUESTA ECONÓMICA
- 90 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
La propuesta económica deberá ser integrada en la forma
siguiente:
AE.01 Análisis detallado de los precios unitarios de los conceptos RLOPSRM
solicitados que representen al menos el 80% del monto de la FRACCIÓN
propuesta, estructurados por costos directos, costos indirectos,
costos de financiamiento y cargos por utilidad. El licitante
ganador dentro de los quince días naturales siguientes al fallo
deberá entregar los análisis de precios unitarios
complementarios.
Los costos directos incluirán los costos por concepto de mano
de obra, materiales, herramienta, equipo de seguridad,
maquinaria y equipo de construcción.
AE.02 Relación y análisis de los costos básicos de los materiales ,.
que se requieran para la ejecución de los trabajos. Cuando
existan insumos de los señalados en la fracción X del artículo
26 del reglamento, se deberá señalar los precios ofertados.
AE.03Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada m
diurna de ocho horas e integración de los salarios.
AE.03.1 Integración Seguro Social con importes.
AE.03.2 Factor días pagados y laborados.
AE.03.3 Factor del salario real con importes.
AE.04 Análisis, cálculo e integración de todos los costos horarios de 'V
la maquinaria y equipo de construcción, que se emplearán en la
obra; debiendo considerar estos, con costos y rendimientos de
maquinaria y equipos nuevos.
AE.05 Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos,
identificando los correspondientes a los de administración de
oficinas de campo y los de oficinas centrales.
AE.05.1 Indirectos oficinas centrales.
V
-91 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
AE.05.2 indirectos de obra.
AE.06 Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento VI
por el método de flujo de caja, tomando en cuenta los gastos
que realizará el contratista en la ejecución de los trabajos, los
anticipos que se otorguen, que las estimaciones por trabajos
ejecutados se cubrirán en un término no mayor de veinte (20)
días naturales a partir de la fecha en que se hubieren
autorizado por la Residencia de Supervisión y el indicador
económico que se aplicará. Vil
AE.07 Utilidad propuesta por el licitante.
AE.08 Determinación de cargos adicionales. Este cargo no forma
parte de los costos indirectos e indirectos o financiamiento, o
utilidad. Únicamente quedan incluidos, aquellos cargos que
deriven de ordenamiento legales aplicables o de disposiciones
administrativas que emitan las autoridades competentes en la
materia, como impuestos Locales y Federales y gastos de
inspección y supervisión (SECODAM). Los cargos adicionales
no deberán ser afectados por los porcentajes determinados
para los costos indirectos y de financiamiento ni por el cargo por
utilidad. Se deberán adicionar (sumar) al precio unitario
después de la utilidad.
AE.09 Listado de insumos que intervienen en la integración de la VIII
propuesta, agrupando por materiales más significativos, mano
de obra, maquinaria y equipo de construcción, con la descripción
de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, con sus
respectivas unidades de medición y sus importes.
AE.10 Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades ' *
de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con
número y letra e importes por partida, sub-partida, concepto y
del total de la propuesta, este documento formará el
presupuesto de la obra que servirá para formalizar el contrato.
- 9 2 -
. INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
AE.11 Programa de montos de erogaciones de la ejecución general X
de los trabajos, calendarizado y cuantificado, dividido en
partidas y subpartidas, del total de conceptos de trabajo del
monto de la propuesta, debiendo existir congruencia con los
programas presentados en la etapa técnica, así como con los
que se mencionan en la fracción siguiente.
El licitante ganador dentro de los quince días naturales
siguientes a la emisión del fallo, deberá entregar el programa
de ejecución general de los trabajos que considere todos y
cada uno de los conceptos que integran la propuesta,
utilizando diagramas de barras. Con base en este programa y
cuando la magnitud de los trabajos lo requiera, "LA
DEPENDENCIA" solicitará al superintendente de construcción
que elabore, dentro de un plazo no mayor de cuarenta y cinco
días naturales siguientes al inicio de los trabajos, el programa
detallado y definitivo que se aplicará al contrato dentro del
marco de referencia pactado.
AE.12 Programas de erogaciones cuantificados y calendarizados, x i
en partidas y subpartidas, expresados en pesos, considerando
inicialmente, en su caso, el monto asignado para el primer
ejercicio fiscal, la fecha de iniciación y el plazo para la
conclusión de la obra, indicado en los apartados "a" y "b" de la
Base Novena, de utilización para los siguientes rubros de:
AE.12.1 De la mano de obra.
AE.12.2 De la maquinaria y equipo de construcción, identificando
su tipo y características.
AE.12.3 De los materiales más significativos.
AE.12.4 De utilización del personal profesional técnico,
administrativo y de servicio encargado de la dirección,
supervisión y administración de los trabajos.
4.4.- IDIOMA Y MONEDA
- 9 3 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
La proposición debe presentarse en idioma español y moneda VIDELALOPSRM
nacional.
4.5.- SUBCONTRATOS
Las partes de los trabajos que pueden subcontratarse son: ADELALOPSRM"
4.6.- RELACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN
PERMANENTE PROPORCIONADOS POR LA
CONVOCANTE (EN SU CASO).
La relación de maquinaria y equipo que se proporcionará es:
los licitantes acompañaran a esta relación los
programas de suministros correspondientes.
4.7.- PORCENTAJE DE ANTICIPOS
Anticipos.- se otorgará el 30% (treinta por ciento) del monto del
contrato para el inicio de los trabajos y de igual forma, para la
compra de materiales de construcción, la adquisición de equipos de
instalación permanente y demás insumos se otorgará hasta el 20%
(veinte por ciento) de dicho monto, de acuerdo al análisis financiero
presentado por el contratista.
Los anticipos que se otorguen deberán amortizarse
proporcionalmente en cada una de las estimaciones que se
realicen.
Los importes de los anticipos concedidos serán puestos a
disposición del contratista con antelación a la fecha pactada para el
inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo, será
motivo para diferir en igual piazo el programa de ejecución pactado.
Sin embargo, cuando el contratista no entregue la garantía de los
anticipos dentro de un plazo de 15 días naturales siguientes a la
fecha en que reciba la notificación del fallo de adjudicación, se
entenderá que renuncia a dichos anticipos, resultando
improcedente el diferimiento y por lo tanto deberá iniciar los trabajos
ART. 33 FRAC. XI DE LA LOPSRM
ART. 33 FRAC. XIV DE LA LOPSRM
ART. 50 FRAC. II LOPSRM
ART. 50 FRAC. I LOPSRM
- 94 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
en la fecha programada originalmente.
Si los trabajos se inician durante el último trimestre del primer
ejercicio y el resultado resulta insuficiente, LA DEPENDENCIA O
ENTIDAD podrá otorgar (bajo su responsabilidad y por única vez)
un anticipo del cien por cien (100%) de la primera asignación para
inicio de la obra. El licitante deberá completarlo en su propuesta
informando en que lo utilizará.
Para la amortización de los anticipos en los casos de
rescisión de contrato, el saldo por amortizar se reintegrará a la
convocante en un plazo no mayor de 20 días naturales contados a
partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisión al
contratista. Si este no reintegra el saldo por amortizar en el plazo
señalado, deberá cubrir los cargos financieros que resulte conforme
a la tasa y el procedimiento de cálculo establecidos por la Ley de
Ingresos del Estado en los casos de prórroga para el pago de
créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades
no amortizadas y se computarán por días calendario desde la fecha
del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposición de la convocante.
Para la determinación del costo financiero de los trabajos, los
contratistas deberán considerar en su proposición, el importe de los
anticipos.
4.8.- AJUSTE DE COSTOS
Cuando ocurran circunstancias de orden económico no
previstas, que determinen un aumento o reducción de los costos de
los trabajos aun no ejecutados, mayores a un 5% (cinco por ciento),
procederá la revisión a los costos ofertados.
El procedimiento de ajuste de costos que se aplique se sujetará a lo
siguiente:
ART. 50 FRAC. V LOPSRM
ART. 113 FRAC. I y ill .c DEL LOPSRM
ART. 33 50 FRAC. XX LOPSRM
ART. 58 FRAC. I LOPSRM
ART. 58 FRAC.
- 95 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
ART. 150 DEL LOPSRM
Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que haya LOPSRM
producido el incremento o decremento en el costo de los insumos
con respecto de la obra faltante por ejecutar, tomando como base la
fecha de presentación y apertura de proposiciones técnicas.
I. Los incrementos o decrementos de costos de los insumos,
serán calculados con base en los relativos o el índice que
publica mensualmente la Secretaría de Contraloría y
Desarrollo -Administrativo dtí Ía-Federación. En el caso que
los insumos no se encuentren entre los publicados por
SECODAM se aplicará los investigados por la Contratante.
II. Los precios del contrato permanecerán fijos hasta la
terminación de los trabajos terminados. El ajuste se aplicará
únicamente a los costos directos.
En el supuesto de ajuste de costos, sé elegirá cualesquiera
de los procedimientos siguientes y se asentará en el contrato
respectivo el procedimiento elegido:
I. Revisar cada uno de los precios de cada contrato para
obtener el ajuste, se deberá presentar la documentación
justificatoria.
II. Revisar un grupo de precios que multiplicados por sus
correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar,
representan cuando menos el 80% del importe total faltante
del contrato, se deberá presentar la documentación
justificatoria.
III. Por la aplicación de factores tipificados, obtenidos de la
agrupación de aquellas obras o, contratos que por sus
características contengan conceptos de trabajo similares,
requiere solicitud.
En todo caso se aplicará la formula general de ajuste de
costos, que tiene la estructura siguiente:
- 96 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
K= P (F/l)
donde:
K= Factor de ajuste.
P= Participación de los insumos en los cargos integrantes del
precio.
F= índice relativo de costos correspondiente a los cargos de los
insumos integrantes del precio en la fecha de ajuste.
1= índice relativo de costos correspondiente a los cargos de los
insumos integrantes del precio en la fecha de la presentación y
apertura de propuestas.
Con base en la solicitud que presente el contratista a la
Dirección General de Desarrollo Urbano y Obras Públicas se
llevarán a cabo los estudios necesarios para determinar la
procedencia de la solicitud, lo que se resolverá en un máximo de 20
(veinte) días hábiles.
A los ajustes de costos se les deducirá el porcentaje total de
los anticipos otorgados, tanto para inicio de obra, como para la
compra de equipo y materiales de instalación permanente, sin
perjuicio de amortizar el anticipo vigente hasta cumplir su totalidad.
4.9 FORMA Y TÉRMINOS Y CONDICIONES DE PAGO
Las obras objeto de la presente licitación deberán ejecutarse
conforme a los planos, croquis y especificaciones que como anexo
forman parte de estas bases, así como a los ordenamientos de la
materia aplicables en el ámbito municipal, estatal y federal.
En tal sentido, la aceptación de los trabajos y pago de los mismos
será por unidad de obras terminada y procederá el pago siempre y
cuando sean efectivamente devengados y verificados a entera
ART. 54 DE LA LOPSRM
ART.102DEL
RLOPDRM
-97 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
ART. 54 DE LA LOPSRM
ART. 55 DE LA LOPSRM
satisfacción de la contratante.
La convocante por parte de la Tesorería Municipal cubrirá al
contratista el importe de este contrato mediante estimaciones que ESTIMACIONES
quincenalmente se formulen, en las que se considerarán las
cantidades de obra realmente ejecutada, dichas estimaciones serán
presentadas a la residencia de supervisión dentro de los 5 (cinco)
días hábiles siguientes a la fecha de su corte; así como la factura
correspondiente para verificación de datos; sr los datos ~~ son
correctos continuará el procedimiento para su pago, el cual
concluirá en un término de 20 (veinte) días naturales, contados a
partir de la fecha de aceptación de la estimación.
En los casos en que LA DEPENDENCIA O ENTIDAD no cumpla
con el pago de las estimaciones y de los ajustes de costos, (art. 55
y 58 Fracción de la LOPSRM, conforme a lo establecido en el
párrafo anterior, a solicitud del contratista, pagará gastos
financieros conforme al procedimiento establecido en código federal
en los casos de prórroga para el pago de los créditos fiscales,
dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se
computaran por días calendario desde que se venció el plazo, hasta
la fecha en que se pongan las cantidades a disposición del
contratista.
En caso de incorrecciones en la factura y/o documentación anexa,
dentro de un plazo de 5 (cinco) días naturales la Tesorería y/o
Dirección responsable rechazará la operación y la devolverá al
contratista para que este la corrija y la presente de nueva cuenta
para reiniciar el trámite de pago, por lo que el plazo de los 20
(veinte) días iniciará a partir de la fecha de la nueva presentación.
La facturación se hará presentando por renglones por separado el
importe de los trabajos, la amortización y el I.V.A. correspondiente,
- 98 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
en ese mismo orden.
Las obras que se licitan deberán garantizarse por el contratista,
contra cualquier defecto de construcción, calidad de los materiales
o vicios ocultos, por un término de 12 meses a partir de la fecha de
recepción de los trabajos, mediante póliza de fianza expedida por
institución autorizada para ello. Obligándose el contratista a
efectuar las reparaciones y/o restituciones sin cargo para la
contratante y en términos de dicha fianza.
4.10.- PROHIBICIÓN DE LA NEGOCIACIÓN
ninguna de las condiciones contenidas en las BASES DE
LICITACIÓN, así como en la proposiciones presentadas por
LICITANTES, podrán ser negociadas.
4.11.-RETENCIONES
El contratista al que se le adjudique el contrato, aceptará que le
sea retenido , y el cinco al millar por concepto de
Servicios de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de la
Contraloría y Desarrollo Administrativo estipulado en el artículo 191
de la Ley Federal de Derechos, de cada estimación por trabajos
realizados.
4.12 EMPRESAS CONJUNTAS
Dos o más personas podrán presentar conjuntamente
proposiciones sin necesidad de construir una sociedad, en caso de
personas morales, siempre que tales efectos se establezcan en la
propuesta y el contrato con precisión y a satisfacción de la
dependencia o entidad, las partes de cada persona se obligará a
ejecutar, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de
las obligaciones. La propuesta deberá ser firmada por el
representante común que haya designado el grupo de personas.
Las personas o empresas que decidan asociarse deberán de
ART. 33 FRAC. Vil DE LA LOPSRM
ART. 36 DÉLA LOPSRM
ART. 28 DE LA RLOPSRM
- 9 9 -
iMS-tm iTn TECNOLÓGICO DE-IA GONSTRUCetóN A
B 1 B L. Í U I t. *-» A realizar un convenio privado entre ellos para poder participar en la
presente licitación, el cual deberá cumplir con lo establecido en el
artículo 28 del Reglamento. Dicho convenio deberá incluirse en la
propuesta técnica, así mismo la Convocante deberá revisar que
dicho convenio cumpla con los requisitos exigidos. En el acto de
presentación y apertura deberá señalar que la proposición se
presenta en forma conjunta. El convenio privado formara parte
integrante de! contrato como uno de sus anexos.
4.13.- PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA
Los proyectos arquitectónicos y de ingeniería son: ARTUTLOPSRMXDE
las especificaciones deberán ser firmadas por el responsable del
proyecto.
El contratista serpa el único responsable d la ejecución de los
trabajos y deberá sujetarse a todos los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de
construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica
y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal y
municipal, así como a las instrucciones que les señale la
dependencia o entidad. Quedan a su cargo las responsabilidades y
los daños y perjuicios que resulten por la inobservancia de lo
anterior.
5.- DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN
5.1.- PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES
De conformidad con lo establecido en los artículos 36 y 37 de la Ley,
la presentación y apertura de proposiciones se hará en dos sobres
cerrados que contendrán, por separado, la propuesta técnica y la
propuesta económica, integradas en la forma que previene estas
Bases de licitación, la apertura de ofertas se efectuará
conforme al siguiente calendario.
5.1.1- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS.
-100 -
w INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
n«
La presentación de proposiciones será el día
del 200 a las
de
horas, en ART. 36 DE LA
LOPSRM
presencia de los interesados que asistan al acto y en su caso
del representante de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo
Administrativo, los Licitantes entregarán los dos sobres
cerrados, el de la propuesta técnica y el de la propuesta
económica, precediéndose a la apertura de la propuesta
técnica exclusivamente y se desecharán aquellas que no
contengan todos los documentos o hubieren omitido alguno de
los requisitos exigidos.
Por lo menos un Licitante, si asistiere alguno, y dos servidores
públicos de la Dependencia presentes, rubricarán la
documentación siguiente: descripción de la planeación integral
del licitante para realizar los trabajos, relación de maquinaria y FRACCIONES I Y MI
equipo de construcción, Programa calendarizado de ejecución DELALOPSRM
general de los trabajos y programas cuantificados y
calendarizados de la mano de obra, de la maquinaria y equipo
de construcción, de los materiales más significativos y de la
utilización del personal profesional técnico, administrativo y de
servicio encargado de la dirección, supervisión y
administración de los trabajos, de las propuestas técnicas
presentadas, así como los correspondientes sobres cerrados
que contienen las propuestas económicas de los licitantes,
incluidos los de aquellos cuyas propuestas técnicas hubiesen
sido desechadas, quedando en custodia de la Dependencia,
quien entregará un acuse de recibo.
Al efecto se levantará el acta conforme a lo previsto en los
artículos 36 y 37 de la Ley y 32 del Reglamento, en la que se
harán constar, tanto las propuestas técnicas aceptadas para
su revisión detallada, así como las que hubieren sido
ART. 37
ART. 31 Y 32
RLOPSRM
-101 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
desechadas, señalándose las causas que lo motivaron.
5.1.2.- APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS
La apertura de las propuestas económicas, de la licitación
correspondiente se llevará a cabo el día de
del 200 a las horas, en presencia de los
interesados que asistan al acto y en su caso del representante
de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo;
dará inicio dando lectura previa a las propuestas técnicas que
en la revisión detallada fueron aceptadas, así como de
aquellas que fueron desechadas, señalándose las causas que
lo motivaron.
A continuación se procederá a la apertura de las propuestas
económicas de aquellos proponentes cuyas propuestas
técnicas no hubieren sido desechadas, dando lectura al
importe total de las propuestas que cubrieron los requisitos
exigidos. Por lo menos un Licitante, si asistiere alguno, y dos
Servidores Públicos presentes rubricarán el Catálogo de
conceptos y la Proposición.
Se levantará el acta en términos de lo dispuesto en los
artículos 37 inciso VI de la Ley y 34 del Reglamento,
haciéndose constar en la misma el resultado técnico, las
propuestas económicas aceptadas para su revisión detallada,
sus importes, así como las que hubiesen sido desechadas y
las causas que lo motivaron; señalándose en el acta el lugar,
fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación,
se proporcionará copia de la misma a los asistentes.
LA DEPENDENCIA O ENTIDAD levantará acta de la Segunda
Etapa que antecede, el día de del
200 a las horas, se dará a conocer el fallo, en
presencia de quienes asistan al acto, levantándose el acta
correspondiente, en los términos del artículo 39 del
ART. 37
FRACCIONES IV Y
V DE LA LOPSRM.
ART. 33 Y 34 DEL
RLOPSRM
-102-
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
Reglamento, en la que se hará constar en su caso, el nombre
del adjudicatario.
Contra la resolución que contenga el fallo, no procederá
recurso alguno, sin embargo se podrán inconformar ante la
Contraloría en los términos del artículo 83 de la "LEY", por
cualquier acto del procedimiento de contratación que
contravenga las disposiciones de la misma "LEY", dentro de
los diez días hábiles siguientes a aquél en que ocurra el acto o
el inconforme tenga conocimiento de éste.
En caso de que el licitante a quien se hubiera adjudicado el contrato
no lo firme por causas imputables al mismo, será sancionado de
acuerdo a lo establecido en los artículos 77 y 78 de la Ley, y la
Dependencia procederá a adjudicar el contrato al licitante que haya
presentado la siguiente proposición solvente más baja, siempre y
cuando la diferencia en precio con el primer lugar no rebase el 10%.
5.2.- LICITACIÓN DESIERTA
La dependencia o entidad declarará desierta la licitación en
cualquiera de los siguientes casos:
I) Las propuestas presentadas no reúnan los requisitos de
las bases de licitación.
II) Los precios de las propuestas no fueren aceptables, esto
es, que no pueden ser pagados por la DEPENDENCIA O
ENTIDAD.
III) Cuando ninguna persona adquiere las bases.
IV) Cuando no se reciba alguna propuesta en el acto de
presentación y apertura de proposiciones.
En estos supuestos se emitirá una segunda convocatoria,
permitiendo la participación a todo interesado, incluso a quienes
participaron en la licitación declara desierta.
ART.40 DÉLA
LOPSRM
ART. 43 DEL
RLOPSRM
-103-
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
5.3.- COMUNICACIÓN DEL FALLO
Elaborando ei dictamen correspondiente, se citará por escrito a
todos los participantes para notificarles en acto público el fallo de la
licitación, dentro de los 15 (quince) días hábiles contados a partir de
la presentación y apertura de las proposiciones.
Concluido el acto, se levantará acta circunstanciada en la que se
transcribirán los puntos resolutivos del dictamen. El acta se firmará
por todos los participantes, la omisión de firma de alguno (s) de
ellos no invalidará su contenido y efectos. Sí a quien se le hubiere
adjudicado el contrato no está presente, se le notificará por escrito
el fallo correspondiente en un plazo no mayor de tres días.
5.4.- CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN
A).-CAUSALES GENERALES DE DESCALIFICACIÓN.
1.- Presenten incompleta u omitan cualquier documento
requerido en las bases de licitación o que los
documentos no contengan la información solicitada.
2.- Incumpla las condiciones legales, técnicas y económicas
requeridas por la convocante.
3.- Propongan alternativas que modifiquen lo establecido en
las Bases de Licitación.
4.- No cumpla cualquiera de los requisitos solicitados en la
Ley, el Reglamento y lo establecido en las presentes
Bases de Licitación.
ART. 33 FRACC. Ill
DE LA LOPRSM
ART. 37 FRACC. V
DE LA LOPSRM
ART. 39 DE LA
LOPSRM
ART. 33 FRACC. IV
DE LA LOPSRM
ART. 40 DEL
RLOPSRM
B).-CAUSALES DE DESCALIFICACIÓN EN LA ETAPA
TÉCNICA.
1.- Consignen datos sobre costos, precios o montos en
alguno de los documentos de la propuesta técnica.
2.- El licitante se ubique en alguno de los supuestos
- 1 0 4 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
señalados en el artículo 51 de la Ley.
3.- Que los profesionales técnicos que se encargarán de la
dirección y ejecución de los trabajos, no cuenten con la
experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada
administración de los trabajos.
4.- Que el licitante no cuente y proponga en las formas la
maquinaria y equipo de construcción, suficiente y
necesario, para desarrollar los trabajos que se convocan,
en el plazo señalado en el inciso b) de la Base Novena de
estas Bases.
5.- Que la planeación integral propuesta por el licitante para el
desarrollo y organización de los trabajos, no sea
congruente con las características, complejidad y
magnitud de los mismos, sin que ésta sea copia de lo
descrito en los Trabajos por Ejecutar de estas bases.
6.- Que con la declaración fiscal o balance general auditado
no acredite el capital mínimo requerido por la convocante.
7.- Que los programas específicos cuantificados y
calendarizados de suministros y utilización, no sean
congruentes con el programa calendarizado de ejecución
general de los trabajos.
8.- Que los programas de suministros y utilización de
materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de
construcción, no sean congruentes con los consumos y
rendimientos considerados por la convocante y con el
procedimiento constructivo a realizar.
9.- Que en la maquinaria y equipo de construcción, los
rendimientos de estos no sean considerados como nuevos
considerando las características ambientales donde se
vayan a realizar los trabajos y el procedimiento
-105-
INSTiTUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
constructivo de que se trate.
10.-Que no presente el análisis de todos los precios unitarios
así como el de básicos, sin incluir sus importes.
11.- Que se ponga de acuerdo con otros licitantes para
desvirtuar la LICITACIÓN.
ART. 23 DEL
C).- CAUSALES DE DESCALIFICACIÓN EN LA ETAPA RLOPSRM
ECONÓMICA.
1.- Que los precios unitarios propuestos por el licitante, no
sean acordes con las condiciones vigentes en el mercado
internacional, nacional o de la zona o región en donde se
ejecutarán los trabajos, individualmente o conformando la
propuesta total.
2.- Que los análisis de los precios unitarios no estén
estructurados con costos directos, indirectos, de
financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales,
considerando lo indicado en la Ley, el Reglamento y las
Bases de Licitación.
3.- Que los precios básicos de adquisición de materiales
considerados en sus análisis correspondientes, no se
encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes
en el mercado.
4.- Que los costos horarios por la utilización de la maquinaria
y equipo de construcción, no se hayan determinado por
hora efectiva de trabajo.
5.- Que los análisis de costos directos no se hayan
estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en
el Reglamento y las Bases de Licitación.
6.- Que en el costo directo los materiales considerados, no
sean congruentes con la relación de costos básicos.
-106-
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
7.- Que en el costo directo, los costos horarios de la
maquinaria y equipo de construcción no se hayan
determinado con base en el precio y rendimientos de
estos considerados como nuevos, para lo cual se tomarán
como máximo los rendimientos que determinen los
manuales de los fabricantes respectivos, así como las
características ambientales de la zona donde vayan a
realizarse los trabajos.
8.- Que los análisis de costos indirectos no se hayan
estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en
el Reglamento y en las presentes Bases de Licitación.
9.- Que el análisis y cálculo del costo financiero no se haya
estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en
el Reglamento y en las presentes Bases de Licitación.
10.-Que el importe total de la propuesta no sea congruente
con todos los documentos que la integran.
11.- Que los programas específicos de erogaciones de
materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de
construcción, no sean congruentes con el programa de
erogaciones de la ejecución general de los trabajos, así
como con los programas presentados en la propuesta
técnica
5.5.- CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN
DEL CONTRATO.
La convocante para hacer la evaluación de las proposiciones,
verificara que las mismas cumplan con requisitos solicitados en las
bases de licitación.
Una vez realizada la evaluación de las proposiciones calificadas
como solventes técnica y económicamente, el contrato se
adjudicará a la persona que entre los solicitantes reúna las
-107-
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la ART. 33 FRAC, vm DE LA LOPRSM
convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las ART. 38 LOPRSM
obligaciones.
Alguno de los criterios para hacer la evaluación de las propuestas
técnicas y económicas, a más de los citados en los artículos 36 y 37
del Reglamento, son: verificar el cumplimiento de las condiciones
legales existentes exigidas al licitante; que los recursos propuestos
por e h - licitante, sean los necesarios para ejecutar - -
satisfactoriamente, conforme al programa de ejecución, las
cantidades de trabajo establecidas; que el análisis, cálculo e
integración de los precios sean acordes con las condiciones de
costos vigentes en (nombre del lugar donde se
realizarán los trabajos).
Si resultare que dos o mas proposiciones son solventes y por tanto
satisfacen la totalidad de los requerimientos de la dependencia o
entidad, el contrato se adjudicara a quien presente la proposición
cuyo precio sea el más bajo.
La CONVOCANTE emitirá un dictamen que servirá como base para
el fallo, en el que hará constar una reseña cronológica de los actos
del procedimiento, el análisis de las proposiciones y las razones
para emitirlas o desecharlas.
La CONVOCANTE juzgará la capacidad del licitante para cumplir
con su proposición, por la información que él mismo suministre,
reservándose el derecho de comprobar por los medios que estime
convenientes, la veracidad de dicha información.
6.- DEL CONTRATO
El representante del licitante ganador deberá presentarse a firmar el
contrato en horas hábiles, dentro de los 30 (treinta) días siguientes
-108-
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
a la notificación del fallo. ART-33 FRAC-l!1 DE
LA LOPRSM
Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no J ^ ^ ART. 47 LOPRSM
podrán cederse parcial o totalmente en favor de cualquier otra
persona, física o moral.
Las presentes bases forman parte del contrato que se derive de
esta licitación.
La Convocante podrá dar por terminado anticipadamente el contrato
sin responsabilidad para ella, cuando concurran causas de interés
general, dando aviso al contratista con 15 (quince) días de
anticipación.
En caso que resulte procedente la rescisión del contrato se seguirá
el procedimiento análogo establecido en el artículo 69 de la Ley de
Obras Públicas para el Estado de Veracruz - Llave.
Ninguna de las condiciones contenidas en las presentes bases de
licitación, así como en las proposiciones presentadas por los
contratistas podrá ser negociada.
6.1.-MODELO
El contrato par ala ejecución de los trabajos de esta licitación será
sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.
Se anexa modelo de contrato de obra pública que contiene, entre
otros, el procedimiento de ajuste de costos que deberá pactarse en
El mismo, el cual, se anexará a su propuesta técnica (AT.9),
debidamente firmado en todas sus hojas, como constancia de
aceptación y conocimiento de este. Adicionando debidamente
firmadas de conocimiento las bases de licitación.
6.2.- FIRMA
La dependencia o entidad y el licitante en quien hubiere recaído la
adjudicación del contrato, quedarán obligados a formalizar dicho ART. 33 FRACC xxi LOPSRM
contrato dentro de los treinta días naturales siguientes al de la
notificación del fallo, tomando en cuenta que no podrá formalizarse
ART. 26 FRACC. IX
DEL/RLOPGRM
ART. 33 FRACC.
XVIII DE LA
LOPSRM.
- 1 0 9 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
el contrato si no se encuentra garantizado. En caso de que el
licitante a quien se adjudique el contrato no lo firme dentro del plazo
antes señalado por causas imputables al mismo, será sancionado
por la SECODAM en los términos del artículo 78 de la Ley.
En caso de que la propuesta ganadora de la presente licitación
haya sido presentada en forma conjunta por varias personas, el
contrato deberá ser firmado por el representante de cada una de
ellas, en forma conjunta y solidaria, identificando con precisión la
parte de la obra que ejecutará cada uno, o la participación que tiene
en el grupo.
Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos de
obra pública no podrán cederse en forma parcial o total en
cualesquiera otra persona, con excepción de los derechos de cobro
sobre las estimaciones, autorizados por la dependencia o entidad.
6.3.- GARANTÍAS
6.3.1.- Del cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones del contrato.
Para el cumplimiento del contrato, se constituirá fianza por el 10%
del importe total del contrato a favor de La Dependencia o Entidad,
por institución legalmente autorizada, que será entregada por el
contratista dentro de los quince días naturales contados a partir de
que se reciba legalmente copia del acta de fallo, pero
invariablemente antes de la firma del contrato.
Cuando los trabajos se realicen en más de un ejercicio
presupuestal, la garantía de cumplimiento deberá sustituirse en él o
los ejercicios siguientes, por otra u otras equivalentes al importe de
los trabajos faltantes por ejecutar; o a petición del contratista, la
dependencia o entidad podrá acceder a que continué vigente y su
importe mantenga la misma proporción que la del primer ejercicio.
ART. 54 DEL
RLOPSRM
ART. 33 FRAC. XIV
DE LA LOPSRM
ART. 48 FRACC. I
DEL RLOPSRM
ART. 49 FRACC. I; II;
III LOPSRM
ART. 60 DEL
RLOPSRM
ART. 61 DEL
RLOPSRM
- 1 1 0 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
La garantía de cumplimiento se liberará una vez que haya sido
constituida y entregada la Dependencia o Entidad la garantía de
vicios ocultos.
6.3.2.- De la correcta inversión del anticipo.
El licitante que hubiere sido favore4cido con la adjudicación del
contrato, deberá garantizar el 100% del importe total del anticipo
otorgado.
La fianza deberá presentarse a favor de la dependencia o entidad
dentro de los quince días naturales contados a partir de que se
reciba formalmente copia del acta de fallo.
6.3.3.- De calidad de los trabajos (vicios ocultos).
Para garantizar por parte del licitante, concluidos los trabajos a su
recepción, dentro de los siguientes 15 días naturales, deberá
constituir fianza por el 10% del monto total ejercido de la obra, por
un plazo de doce meses; presentar carta d crédito irrevocable o
constituir especialmente fideicomiso, por el 5% del monto total
ejercido para responder a los defectos que resulte, de vicios ocultos
y de cualquier responsabilidad, por lo que deberá incluir en su
propuesta a su elección, la forma en que garantizará dichas
obligaciones. Los recursos aportados en fideicomiso deberán
invertirse en instrumentos de renta fija.
Los contratistas en su caso podrán retirar sus aportaciones en
fideicomiso y los respectivos rendimientos, transcurridos doce
meses a partir de la fecha de recepción de los trabajos. En igual
plazo quedará automáticamente cancelada la fianza o carta de
crédito irrevocable, según sea el caso.
6.4.- INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS
La SECODAM, podrá intervenir en la inspección y recepción de los
ART. 48 FRACC. I
DEL RLOPSRM
ART. 63 DEL
RLOPSRM
ART. 66 DEL
RLOPSRM
ART. 66 DEL
LOPSRM
-111 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
trabajos objeto del contrato en los términos que señala el artículo 75
de la Ley. Así como cualquier otro órgano rector de la dependencia
o entidad.
6.5.- PENAS CONVENCIONALES
La dependencia o entidad tendrá la facultad de verificar si los
trabajos y suministros objeto de este contrato se están ejecutando
por el contratista de acuerdo con el programa de de ejecución
general convenido y señalando montos mensuales, para lo cual la
dependencia o entidad comparará mensualmente el importe de los
trabajos y suministros ejecutados, con el de los que debieron
realizarse en los términos de4 dicho programa, en la inteligencia de
que, al efectuar la comparación, la obra y suministros mal ejecutada
se tendrá por no realizada.
Si como consecuencia de dicha comparación a que s refiere el
párrafo anterior, el importe de la obra realmente ejecutada es menor
que el de la que debió realizarse, la dependencia o entidad
procederá a retener la cantidad de que resulte de multiplicar el 2%
(dos por ciento) de la diferencia de dichos importes. Por lo tanto,
mensualmente se hará la retención o devolución que corresponda.
Si el contratista no concluye los trabajos en la fecha programada
para su terminación, por causas imputables a él, a más de
conservar su retención, se le aplicará una pena convencional del 2
(dos) al millar, determinada únicamente en función de los trabajos y
suministros no ejecutados conforme al programa convenido, por
cada día natural de demora hasta el momento en que los trabajos
queden concluidos a satisfacción de la dependencia o entidad.
Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se
tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza
mayor o por cualquier otra causa que a juicio de la dependencia o
- 112 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
entidad no sea imputable al contratista.
El monto de las penas convencionales en ningún caso podrá ser
superior, en su conjunto, al monto de la garantía de su
cumplimiento. Por lo cual cuando la residencia de cada obra prevea
un monto cercano a este, procederá a la rescisión administrativa del
contrato.
7.- OTROS
7.1.- DEL REPRESENTANTE EN LA OBRA
el contratista deberá tener en el sitio de realización de los trabajos a
un superintendente de construcción quien será el representante del
contratista ante la dependencia o entidad en la obra. Dicho
representante deberá estar facultado por el contratista, para oír y
recibir toda clase de notificaciones relacionados con los trabajos,
aún de carácter personal, así como contar con las facultades
suficiente para la toma de decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento del contrato.
La dependencia o entidad se reserva el derecho de solicitar en
cualquier memento, por causas justificadas, la sustitución del
superintendente en construcción, y el contratista tendrá la
obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el
contrato.
7.2.- BITÁCORA DE OBRA
El uso de la bitácora es obligatorio para el contrato de obra,
debiendo permanecer en la residencia de obra, a fin de que las
consultas requeridas se efectúen en el sitio, sin que la bitácora
pueda ser extraída del lugar de los trabajos.
El formato de la bitácora, su uso y aplicabilidad se sujetará a lo
dispuesto en el contrato y a los artículos 94 y 95 y 96 del
-113-
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA C
reglamento.
Para efectos de la Ley y el Reglamento, el contrato, sus anexos
y la bitácora de los trabajos son los instrumentos que vinculan
a las partes en sus derechos y obligaciones.
7.3.- CONFIDENCIALIDAD
El contratista no podrá suministrar información alguna relativa a los
trabajos objeto de la presente licitación, en forma de publicidad o
artículo técnico a menos que cuente con la autorización previa,
expresa y por escrito de la dependencia o entidad.
7.4.- TÉRMINOS Y CONDICIONES ART 33 FRACC
XXII LOPSRM
Si el licitante decidiera participar mediante el envío a través del
servicio postal o de mensajería, o por medios remotos de
comunicación electrónica los términos y condiciones
serán: .
7.5.- REQUISITOS GENERALES QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS
INTERESADOS. ART. 33 FRACC XXIII DEL LOPSRM
(Se estipulan otros requisitos que por la complejidad y magnitud de
los trabajos deberán cumplir los interesados, y que no limiten la
libre participación de estos eventos).
7.6.- INCONFORMIDADES
Los licitantes podrán inconformarse ante la contraloría por cualquier
acto del procedimiento de contratación que contravenga las
disposiciones que rigen la materia objeto de la Ley.
La inconformidad será presentada, a elección del promoverte, por
escrito o a través de medios remotos de comunicación electrónica
que al efecto establezca la contraloría, dentro de los diez días
hábiles siguientes a aquél en que ocurra el acto o el inconforme
tenga conocimiento de éste. Trascurrido este plazo, precluye para
-114-
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
los interesados el derecho a inconformarse, sin perjuicio de que la
contraloría pueda actuar en cualquier tiempo en términos de Ley. Si
el escrito de inconformidad no reúne los requisitos establecidos por
la Ley, la contraloría se sujetará a lo dispuesto en el artículo 17-A
de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
7.7.- QUEJAS
Los contratistas podrán presentar quejas ante la contraloría, con
motivo del incumplimiento de los términos y condiciones
pactados en el contrato que se tenga alebrado con la
dependencia o entidad. En el escrito de queja que presente el
contratista, además de contener los elementos previstos en el
artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo,
deberá hacer referencia al objeto, vigencia y monto del contrato y,
en su caso, a los convenios modificatorios. Si dicho escrito no reúne
los requisitos establecidos, la contraloría, se sujetara a lo dispuesto
n el artículo 17-A de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo.
-115 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
MODELO DE CONTRATO DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD
ANEXO AT-09.2
\ ) CONTRATO No.
LICITACIÓN No.
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE , A TRAVÉS DE
REPRESENTADA POR EL
EN SU CARÁCTER DE Y
POR LA OTRA, REPRESENTADA
POR , EN SU CARÁCTER DE
, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE
ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA "LA DEPENDENCIA" Y "EL CONTRATISTA",
RESPECTIVAMENTE, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS:
D E C L A R A C I O N E S
I.- "LA DEPENDENCIA" DECLARA QUE:
I.1.- Es una dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada, de conformidad
con lo dispuesto por los artículos 1o , 2°, 26 y 36 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal.
I.2.- Su representante, el (la) C. , con el carácter ya indicado, cuenta
con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, en términos de lo
dispuesto por el artículo 10, fracción V, del Reglamento Interior de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, así como en atención al contenido del Oficio-Circular
número , emitido por la Oficial Mayor en fecha de de ".
1.3.- El presente contrato se adjudica como resultado del procedimiento de convocar a
cuando menos tres personas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27
fracción II y 42, fracción [H de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.
-116-
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
I.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público autorizó la inversión correspondiente a la obra objeto de
este contrato, mediante el Oficio Núm. de fecha .
I.5.- Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado
II. "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:
11.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente
contrato.
11.2.- Acredita su legal existencia con la escritura pública número , de fecha de
de 19 , otorgada ante la fe del Lie. Notario Público No.
, en la ciudad de , y que se encuentra debidamente inscrita en el
Registro Público de Comercio en la Ciudad de , (a continuación
deberán anotarse los datos de inscripción, tales como: número, volumen, tomo,
a fojas, folio, según corresponda), de fecha de de 19 .
En caso de persona física se suprimirá ésta y la siguiente declaración, con el
respectivo recorrimiento de declaraciones.
H.3.- Su representante, el (la) C. , con el carácter ya indicado, cuenta con
las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el
contenido de la escritura pública número , de fecha de de 19 ,
otorgada ante la fe del Lie. , Notario Público No. en la Ciudad
de , y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de
Comercio, en la Ciudad de , (a continuación deberán anotarse los
datos de inscripción, tales como: número, volumen, tomo, a fojas, folio, según
corresponda), de fecha de de 19 , manifestando a través de
dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas a la
fecha.
NOTA: En esta declaración, tratándose de poderes especiales y no generales, pueden
omitirse los datos de inscripción en el Registro Público, en el supuesto de que tales
instrumentos no estén inscritos.
11.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: (anotar el número del RFC del
contratista).
-117 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
II.5.- Su representante, se identifica con
11.6.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con
los requerimientos objeto del presente contrato.
II.7.- Tiene establecido su domicilio en , mismo que
señala para todos los fines y efectos legales de este contrato.
H.8.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y
Servicios.
Relacionados con las Mismas y su Reglamento; las Normas para la Construcción e
Instalaciones y de" ia Calidad de los Materiales; así como las demás normas que
regulan la ejecución de los trabajos, incluyendo las especificaciones generales y
particulares de la obra objeto de este contrato y, en general, toda la información
requerida para la obra materia del contrato.
H.9.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, así como las
condiciones ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su
ejecución.
Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:
C L A U S U L A S
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO
"La Dependencia" encomienda a "El Contratista" la realización de una obra consistente en
(describir los trabajos a realizar) y este se obliga a realizarla hasta su total terminación,
acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas señalados en la
declaración 11.8 (En caso de persona física será la declaración 11.6) del apartado de
declaraciones de "El Contratista", apegándose de igual modo a los programas autorizados,
presupuestos, proyectos, planos y especificaciones generales y particulares, así como a las
normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que
se tienen por reproducidos como parte integrante de esta cláusula.
Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a que se
alude en esta cláusula, debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasarán a
formar parte integrante del presente instrumento.
Queda entendido por las partes que la bitácora que se genere con motivo de la realización de
los trabajos materia de este contrato, formará parte del mismo y su uso será obligatorio. De
igual forma, queda pactado que el acta administrativa a que alude el artículo 143 del
-118-
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y que se
genere con motivo de la realización de los trabajos materia de este instrumento, pasará a
formar parte integrante del mismo.
SEGUNDA .- MONTO DEL CONTRATO
El monto total del presente contrato, es de $ (CANTIDAD CON
LETRA), más el impuesto al valor agregado.
NOTA: Para el supuesto de contratos de obra que abarquen más de un ejercicio
presupuestal, deberá incluirse la siguiente redacción: "Y la asignación aprobada para el
presente ejercicio es de $ (CANTIDAD CON LETRA),
más el impuesto al valor agregado, en el entendido de que para los siguientes ejercicios
quedarán sujetas las asignaciones correspondientes para los fines de ejecución y pago a la
disponibilidad presupuestal de los años subsecuentes".
TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN
"EL Contratista", se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo
que no exceda de (anotar el número de días naturales en que se efectuarán los trabajos,
cuidando que dicho periodo coincida con el señalado en las bases de licitación o
solicitudes de cotización, según sea el caso). El inicio de los trabajos se efectuará el día
del mes de de 200 y se concluirán a más tardar el día del mes
de de 200 , de conformidad con el programa de ejecución pactado.
NOTA: En el supuesto de otorgarse anticipos, deberá agregarse el siguiente texto: "Este plazo
se diferirá en el caso señalado por la fracción I del artículo 50 de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y de conformidad con lo pactado en la Cláusula
Quinta de este contrato".
CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
"La Dependencia" se obliga a poner a disposición de "El Contratista" el o los inmuebles en
que deben llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, así como los dictámenes,
permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización.
QUINTA.- ANTICIPOS
Para que "El Contratista" realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas,
almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la
- 1 1 9 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y
producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen
permanentemente y demás insumos, "La Dependencia" otorga un anticipo por la cantidad de
$ , (con letra) más el impuesto al valor agregado, lo que representa un
% del importe total del presente contrato. Queda establecido que el anticipo señalado, es
el contemplado en las bases de licitación y el resultante del programa de erogación contenido
en la propuesta presentada por "El Contratista" dentro del procedimiento de contratación que
motiva la firma del presente instrumento.
NOTA: Para el supuesto de contratos cuyo plazo de ejecución comprendan más de un
ejercicio presupuestal, se deberá utilizar la siguiente redacción: "Para que "El
Contratista" realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas,
almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la
maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra
y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen
permanentemente y demás insumos, "La Dependencia" otorga un anticipo por la
cantidad de $ , más el impuesto al valor agregado, lo que representa
un % de la asignación presupuestal aprobada al presente contrato para el primer
ejercicio presupuestario, quedando obligado "El Contratista" a utilizar dicho anticipo
para los conceptos señalados.
De estarse en el caso de que el anticipo se efectúe en varias exhibiciones, deberá indicarse
así en este párrafo.
El anticipo se entregará a "El Contratista" el día del mes de de 200 (ja
fecha de entrega del anticipo debe efectuarse con antelación al inicio de los trabajos,
de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas), previa entrega que efectúe éste a "La Dependencia" de la
garantía a que se alude en la cláusula séptima inciso a. El atraso en la entrega del anticipo
será motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecución pactado,
formalizando mediante convenio entre las partes la nueva fecha de iniciación. Si "El
Contratista" no entrega la garantía del anticipo dentro del plazo señalado en el artículo 48,
fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, no
procederá el diferimiento y por lo tanto éste deberá iniciar la obra en la fecha establecida.
El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a lo establecido al respecto por la Ley
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, y su
-120-
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
amortización se hará proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos
ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimación
final.
NOTA: (Esta cláusula aplica solo cuando se otorgue anticipo. En caso de que no se
otorgue éste deberá suprimirse y, por ende, recorrerse el orden de las cláusulas).
SEXTA.- FORMA DE PAGO
- Las-partes convienen en que los trabajos objeto del presente contrato se paguemnedianie ia*~
formulación de estimaciones QUNCENALES. mismas que se acompañarán de la
documentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del
artículo 102 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, las que serán presentadas por "El
Contratista" al residente de la obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de
su corte y serán pagadas por "La Dependencia" por trabajos ejecutados, en (anotar el
domicilio de la dependencia en que se efectuará el pago), dentro de un plazo de
(anotarlo, cuidando que el mismo coincida con el señalado en las bases de licitación o
solicitudes de cotización, y en el entendido de que no sea mayor a 20 días naturales)
contados a partir de que hayan sido autorizadas por el residente de la obra.
La Fecha de Corte será cada 15 días Naturales a partir de la fecha programada para el inicio
de los trabajos de la asignación que corresponda.
Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 100 del Reglamento de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los únicos tipos de
estimaciones que se reconocerán para efectos del presente contrato, serán las
correspondientes por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no
previstos en el catálogo original del contrato; y de gastos no recuperables a que alude el
artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
El residente de obra efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos
ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la
fecha de su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que
no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la
siguiente estimación.
En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de
"La Dependencia", ésta a solicitud de "El Contratista" y de conformidad con lo previsto en el
-121 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
primer párrafo del artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, pagará gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal
de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos
fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por
días naturales desde que se venció el plazo, hasta la fecha en que se pongan efectivamente
las cantidades a disposición de "El Contratista".
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "El Contratista", éste deberá reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado
en el párrafo anterior. LOG ecfgos sa calcularán sobre las cantidades pagadas-en exceso en
cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que
se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "La Dependencia".
No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista
sean compensadas en la estimación siguiente.
NOTA: Tratándose de obras a pagar mediante una sola estimación la cláusula deberá
redactarse en forma singular.
SÉPTIMA.- GARANTÍAS.
"El Contratista" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las
garantías siguientes:
A) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación por el diez
por ciento (10%) del monto total del presente contrato. Cuando los trabajos objeto de este
instrumento se realicen en más de un ejercicio presupuestal, ésta se substituirá por otra
equivalente al diez por ciento (10%) de los trabajos aún no ejecutados, incluyendo en dicho
importe los montos relativos a los ajustes de costos y convenios que se celebren. Esta fianza
deberá ser presentada dentro de los quince días naturales siguientes contados a partir de la
fecha en que "El Contratista" hubiere recibido copia del fallo de la adjudicación. Para
ejercicios subsecuentes, el mismo plazo, contará a partir de la fecha en que la inversión
autorizada se notifique por escrito a "El Contratista". Si transcurrido este plazo no se otorga la
fianza, "La Dependencia" procederá a la rescisión administrativa del contrato.
B) GARANTÍA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- "El
Contratista" garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores a la
recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra
-122-
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento
(10%) del monto total ejercido de la obra, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al
cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de la obra, o bien, aportar recursos líquidos por
una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos
especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la
realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados
a partir de la fecha de entrega-recepción de los trabajos.
OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.
Cuando concurran circunstancias de orden económico no previstas en el presente
instrumento que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no
ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos podrán ser revisados por "La
Dependencia", quien determinará la procedencia del ajuste.
No dará lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley de la
materia pudiera estar sujeta la importación de los bienes contemplados en la realización de la
obra.
El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, deberá cubrirse por parte de "La Dependencia" a solicitud de "El
Contratista", en la estimación siguiente al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 del Reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y su pago se efectuará en (indicar el
domicilio de ia dependencia en que se realizará el pago).
Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al
programa de ejecución pactado o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con
respecto al programa convenido.
Cuando el atraso sea por causa imputable a "El Contratista", procederá el ajuste de costos
exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa
convenido.
Para efectos de la revisión y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios será la del
acto de presentación y apertura de proposiciones.
-123-
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, serán calculados con base en
los índices nacionales de precios productores con servicios que determine el Bancp de
México. Cuando los índices que requiera "El Contratista" y "La Dependencia" no se
encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, "La Dependencia" procederá a
calcularlos conforme a los precios que investigue, utilizando los lincamientos y metodología
que expida el Banco de México.
Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los
porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio der eontratorei croaío por
financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya
considerado en su propuesta.
Una vez que "La Dependencia" determine que es procedente el ajuste de costos, su cálculo
se llevará a cabo conforme al siguiente procedimiento, señalado en la Fracción I del artículo
57 de la Ley, 148 ,149 y 150 del Reglamento y la Fracción B de la Base décima Segunda de
las Bases de Licitación.
III. En el caso de trabajos en los que se tenga establecida la proporción en que intervienen
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podrá
determinarse mediante la actualización de los costos de los insumos que intervienen en
dichas proporciones. En términos de las opciones que se contemplan en el artículo 57 de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y que son los que se indican
a continuación:
NOVENA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS
Para la recepción de los trabajos materia del presente contrato, las partes se sujetan al
siguiente procedimiento, y lo que corresponda a las secciones VIII y IX del reglamento.
Una vez concluidos los trabajos encomendados, "El Contratista" comunicará a "La
Dependencia" de dicha circunstancia, con objeto de que ésta dentro de un plazo que no
exceda de los siguientes (anotar el número de días) días calendario contados a partir de la
señalada comunicación, verifique que éstos se encuentren debidamente concluidos, conforme
a las especificaciones establecidas en éste instrumento.
Finalizada la verificación de los trabajos por parte de "La Dependencia", ésta procederá a su
recepción física, en un plazo que no exceda de (anotar el número de días naturales, en el
entendido de que no excedan de 15 y cuidando que coincida con el plazo previsto al
-124 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
efecto en las bases de licitación o solicitudes de cotización, según sea el caso), lo cual
se realizará mediante la suscripción del acta correspondiente en la que intervendrán los
representantes de ambas partes, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, quedando los trabajos recibidos a partir de
dicho acto, bajo la responsabilidad de "La Dependencia".
"La Dependencia" podrá efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.
Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán a los
(señalar ¡candías, conforme a ¡o dispuesto para el caso e t r las bases de-licitación o
solicitudes de cotización) días naturales posteriores a dicho evento, a elaborar el finiquito
correspondiente. De existir desacuerdo entre las partes o bien en el supuesto de que "El
Contratista" no acuda a las instalaciones de "La Dependencia" en la fecha indicada para la
elaboración del finiquito, esta última procederá a elaborarlo, comunicando su resultado a "El
Contratista" dentro de un plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión, quien
una vez notificado del resultado de dicho finiquito, tendrá un plazo de quince días naturales
para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido este plazo "El Contratista" no
realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado.
Determinado el saldo total, "La dependencia" pondrá a disposición de "El Contratista" el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el
reintegro de los importes resultantes; y en forma simultánea, se levantará el acta
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes
en el presente contrato.
Nota: Los espacios que aparecen en blanco en esta cláusula, deberán estar
determinados de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los
trabajos, en términos de lo dispuesto por el artículo 46 fracción IV de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
DÉCIMA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
"El Contratista" se obliga a designar anticipadamente a la iniciación de los trabajos en el sitio
de realización de los mismos, un representante permanente, que fungirá como
superintendente de construcción, el cual debe estar facultado para oír y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, aún las de carácter personal, así como contar
con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento
-125-
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
de este contrato.
"La Dependencia" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustitución del superintendente de construcción, y "El Contratista"
tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el presente
contrato y de las correspondientes bases de licitación (o solicitudes de cotización para el
caso de procedimientos de convocar a cuando menos a tres personas y de adjudicación
directa).
DÉCIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES
"El Contratista", como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos
materia del contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. "El
Contratista" conviene por tanto en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores
presentaren en su contra o en contra de "La Dependencia", en relación con los trabajos del
contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz
de tales reclamaciones a "La Dependencia", a más tardar a los diez días naturales contados a
partir de la fecha en que sea notificado de ello por ésta última y, en los supuestos de que en
dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, "El Contratista" la reintegrará a "La
Dependencia" en igual término.
DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA
"El Contratista" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto
de la obra motivo del contrato, cumplan con las Normas de Calidad que "La Dependencia"
tiene en vigor, mismas que forman parte integrante del presente contrato, y a que la
realización de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectúen de conformidad con
las especificaciones generales y particulares y en apego al proyecto pactadas por las partes
en el presente contrato, así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios
ocultos de la misma y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su
parte se lleguen a causar a "La Dependencia" o a terceros, en cuyo caso, se hará efectiva la
garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.
Igualmente se obliga "El Contratista" a no ceder a terceras personas físicas o morales sus
derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos
ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por
-126-
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerirá la previa aprobación expresa y por escrito de
"La Dependencia", en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas y su Reglamento.
Si con motivo de la cesión de los derechos de cobro solicitada por el contratista se origina un
retraso en el pago, no procederá el pago de gastos financieros a que hace referencia el
artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
NOTA: PARA EL CASO DE QUE SE HAYA PERMITIDO LA SUBCONTRATACIÓN SE
AGREGARÁ LO SIGUIENTE:
"El Contratista" será el único responsable de las obligaciones que adquiera con las
personas que subcontrate para la realización de la obra. El subcontratista no tendrá
ninguna acción o derecho que hacer valer en contra de "La Dependencia".
DÉCIMA TERCERA- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE
LOS TRABAJOS
Sanciones por incumplimiento del programa: "La Dependencia" tendrá la facultad de verificar
si las obras objeto de este contrato se están ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con el
programa de obra aprobado, para lo cual "La Dependencia" comparará periódicamente el
avance de las obras. Si como consecuencia de dichas comparaciones el avance de las obras
es menor que lo que debió realizarse, "La Dependencia" procederá a:
I.- Retener en total el uno por ciento (1%) de las diferencias entre el importe de la obra
realmente ejecutada (total estimado acumulado) y el importe de la que debió realizarse
(total programado acumulado), multiplicado por el número de (meses, quincenas,
semanas o días, según la naturaleza de los trabajos, el programa de ejecución y el
calendario de pagos pactados en el contrato) transcurridos desde la fecha programada
para la iniciación de las obras, hasta la de la revisión. Por lo tanto, (mensualmente,
quincenalmente, semanalmente o diariamente, según la naturaleza de los trabajos, el
programa de ejecución v el calendario de pagos pactados en el contrato) se hará la
retención o devolución que corresponda.
Si al efectuarse la comparación correspondiente (al) (la) último (a) (mes, quincena, semana
o día, según la naturaleza de los trabajos, el programa de ejecución y el calendario de
pagos pactados en el contrato) del programa, procede hacer alguna retención, su importe
-127-
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
se aplicará en favor del Erario Federal, como pena convencional por el atraso en el
cumplimiento de las obligaciones a cargo de "El Contratista".
II.- Aplicará, para el caso de que "El Contratista" no concluya la obra en la fecha señalada en
el programa, una pena convencional consistente en una cantidad igual al uno por ciento (1%)
(mensual, quincenal, semanal o diaria, según la naturaleza de los trabajos, el programa
de ejecución y el calendario de pagos pactados en el contrato) del importe de los trabajos
que no se hayan realizado en la fecha de terminación señalada en el programa. Esta pena la
cubrirá "El Contratista" (mensualmente, quincenalmente, semanalmente o diariamente.
••3@qún la naturaleza de los trabajos, el programa de ejecución Y el calóTidario oe pdcros ~ -
pactados en el contrato) y hasta el momento en que las obras queden concluidas y
recibidas a satisfacción de "La Dependencia"; estas penas convencionales se aplicarán
(mensual, quincenal, semanal o diaria, según la naturaleza de los trabajos, el programa
de ejecución y el calendario de pagos pactados en el contrato) en las estimaciones
correspondientes, manteniendo fija la cantidad de obra que dejó de hacer "El Contratista" en
la fecha de terminación establecida en el programa de obra suscrito por las partes; en el
supuesto que persistan los atrasos en la terminación de la obra al extremo de no haber en un
((a) (mes, guincena. semana o día, según la naturaleza de los trabajos, el programa de
ejecución y el calendario de pagos pactados en el contrato) volúmenes de obra qué
estimar y por lo mismo de los cuales se pueda efectuar la retención y aplicación, "El
Contratista" deberá enterar a "La Dependencia" mediante cheque certificado a favor de la
Tesorería de la Federación los importes que se generen por este motivo.
Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomará en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por "El
Contratista".
Estas penas, en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía
de cumplimiento, en cuyo caso y llegado a dicho límite se dará inicio al procedimiento de
rescisión administrativa.
Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente,
cuando no se haya llegado al límite de la fianza de cumplimiento, "La Dependencia" podrá
optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo.
Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a
"El Contratista" se harán efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas,
aplicando además, si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la
Cláusula Décima Quinta.
-128-
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
(NOTA: en caso de que no se otorgue anticipos y se haya efectuado el recorrimiento de
las cláusulas seria la cláusula décima cuarta).
DÉCIMA CUARTA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL
CONTRATO
"La Dependencia" podrá suspender temporalmente en todo o en parte la obra contratada en
cualquier momento por causa justificada para ello; suspensión que no podrá exceder de
(establecer la temporalidad límite, en apego a lo dispuesto por ai artk;ulo SO, primer
párrafo, de la Lev de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas), sin que
la misma pueda prorrogarse o continuarse excediendo de la temporalidad señalada.
En caso de suspensión del presente contrato, éste podrá continuar produciendo todos sus
efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión
y siempre que la reanudación de los trabajos se realice dentro de la temporalidad límite
establecida en el primer párrafo de esta cláusula.
"La Dependencia" podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran
razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los
trabajos, y esté en el supuesto que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría
un daño o perjuicio grave al Estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la
suspensión.
Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, "El
Contratista" podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación
anticipada del contrato, deberá solicitarla a "La Dependencia", quien determinará lo
conducente dentro de los quince días naturales siguientes a la presentación del escrito
respectivo, en caso de negativa, será necesario que el contratista obtenga de la autoridad
judicial la declaratoria correspondiente.
En el evento de que "La Dependencia" no produzca contestación a la solicitud de "El
Contratista" dentro del plazo señalado, se tendrá por aceptada la petición de este último.
Una vez determinada la terminación anticipada del contrato, "La Dependencia procederá a
tomar posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, levantando con o sin la comparecencia de "El Contratista", acta
circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, quedando obligado "El Contratista" a
devolver a "La Dependencia, en un plazo de diez días naturales contados a partir del inicio del
-129-
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la
realización de los trabajos.
DÉCIMA QUINTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO
Las partes convienen que "La Dependencia" podrá en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato, por cualesquiera de las causas que a continuación se
enumeran, es decir si "El Contratista":
a) Contraviene las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que
establece la-Ley de GbraóP-Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demás
disposiciones administrativas sobre la materia,
b) No cumple con los trabajos objeto de este contrato, conforme a los términos y condiciones
pactados en el mismo y sus anexos.
c) Suspende injustificadamente los trabajos objeto de este contrato.
d) Incurre en alguno de los supuestos previstos en el artículo 127 del Reglamento de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
e) Incumple con cualquiera de las obligaciones a su cargo en el presente instrumento.
Las causales referidas dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, sin responsabilidad
para "La Dependencia", además de que se le apliquen a "El Contratista" las penas
convencionales, conforme a lo establecido por este contrato y se le haga efectiva la garantía
otorgada para el cumplimiento del mismo.
Las partes convienen que cuando "La Dependencia" determine justificadamente la rescisión
administrativa del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicará a "El
Contratista" exponiendo las razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del
término de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente en que surta sus
efectos la notificación del inicio de la rescisión, manifieste lo que a su derecho convenga, en
cuyo caso, transcurrido dicho plazo, "La Dependencia" resolverá lo procedente, dentro del
plazo de quince (15) días hábiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de
contestación de "El Contratista". En el supuesto de no producir contestación "El Contratista",
dentro del plazo señalado, se emitirá la resolución respectiva, en los términos de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como en apego a los demás
ordenamientos aplicables.
Una vez determinada la rescisión administrativa del contrato "La Dependencia procederá a
tomar posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
- 130 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
instalaciones respectivas, levantando con o sin la comparecencia de "El Contratista", acta
circunstanciada del estado en que se encuentre la obra y "El Contratista" estará obligado a
devolver a "La Dependencia, en un plazo de diez días naturales contados a partir del inicio del
procedimiento, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los
trabajos .
La determinación de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podrá ser
revocada o modificada por "La Dependencia".
DÉCIMA SEXTA.-
Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este
contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demás normas y disposiciones
administrativas que le sean aplicables.
DÉCIMA SÉPTIMA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS
"El Contratista" acepta que de las estimaciones que se le cubran, se deduzca:
EL CERO PUNTO CINCO POR CIENTO (0.5%), del monto de los trabajos contratados, para
inspección de obras.
DÉCIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
FUTURAS Y PREVISIBLES DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO
En el supuesto de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias
estrictamente sobre problemas específicos de carácter técnico o administrativo en materia de
(indicar los aspectos técnicos y administrativos que prevean las áreas usuarias que
puedan presentarse a futuro), y que no impliquen en modo alguno una audiencia de
conciliación, ambas partes la resolverán conforme al siguiente procedimiento:
(SEÑALAR EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO)
DÉCIMA NOVENA .- JURISDICCIÓN
Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que
no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la aplicación de la
legislación vigente en la materia, así como a la jurisdicción de los Tribunales Federales
- 1 3 1 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
competentes ubicados en la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando en
consecuencia al fuero que pudiere corresponderles en razón de sus domicilios presentes o
futuros o por cualquier otra causa.
El presente contrato se firma en ia Ciudad de
del mes de (señalar el mes) de 200 .
, el día (anotar con letra)
POR "LA DEPENDENCIA"
(Anotar el-oargo del servidor
público que suscriba el contrato
en representación de la Secretaría)
POR "LA CONTRATISTA"
(Anotar el carácter del representante legal del
contratista que suscriba el contrato que deberá
coincidir con el del rubro del contrato)
(Anotar el nombre del servidor
público que suscriba el contrato
en representación )
(Anotar el nombre del representante que
suscriba el contrato en representación del
contratista)
-132-
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
ANEXO AT-10
L -' J LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No.
MANIFESTACIÓN DE QUE LOS PRECIOS DE MATERIALES, MAQUINARIA Y
EQUIPO DE1NSTALACIÓN PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO NO SE
COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES
EN HOJA MEMBRETADA DE "EL LICITANTE".
DE DE 200
EL SUSCRITO EN REPRESENTACIÓN DE
EN ATENCIÓN A LA (LICITACIÓN No.) DE FECHA RELATIVO
A: .
MANIFIESTO A USTED A NOMBRE DE MI REPRESENTADA.
QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN NUESTRA PROPUESTA DE
MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE DE
ORIGEN EXTRANJERO, NO SE COTIZARON EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS
DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL EN SU MODALIDAD DE
DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS O SUBSIDIOS.
ATENTAMENTE
(FIRMA)
ART. 26 FRACCIÓN X DEL R.L.O.P.S.R.M.
- 133 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
# iANEXO r AT-11 ,
LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No.
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD
EN HOJA MEMBRETADA DE "EL LICITANTE".
DE DE 200
EL SUSCRITO EN REPRESENTACIÓN DE
EN ATENCIÓN A LA (LICITACIÓN No.) DE FECHA RELATIVO
A:
MANIFIESTO A USTED A NOMBRE DE MI REPRESENTADA.
DE QUE NOSOTROS MISMOS O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONAS NO
ABSTENDREMOS DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS,
EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y/O CUALQUIER
OTRO ASPECTO QUE NOS OTORGUE CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS, CON
RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
ATENTAMENTE
(FIRMA)
ART 26 FRACCIÓN XI DEL RLOPSRM
-134-
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No.
ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS DE LOS DOS AÑOS ANTERIORES Y EL
COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS BÁSICAS
(GUÍA DE LLENADO)
se presenta el balance general auditado.:
A).- ENCABEZADO:
LICITACIÓN No.: La clave que le corresponda.
FECHA DE INICIO: La fecha de inicio de los trabajos
establecida desde la convocatoria.
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: Nombre o Razón Social del licitante.
PLAZO DE EJECUCIÓN:
C).- ACTIVO:
El plazo de ejecución de los trabajos
establecido en las bases de licitación.
CIRCULANTE:
FIJO:
Se anotarán los importes
correspondientes a: caja, bancos,
inversiones, clientes, deudores diversos,
funcionarios y empleados, anticipos o
proveedores y otros.
Se anotarán los importes
-135 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
correspondientes a: terrenos o
inmuebles, maquinaria y equipo * de
construcción, depreciación del equipo,
equipo de transporte y depreciación de
este, mobiliario y equipo de oficina y su
depreciación, equipo de cómputo y otros.
DIFERIDO: Se anotarán los importes
correspondientes a: pagos anticipados,
impuestos diferidos y depósitos en
garantía.
C).- PASIVO:
A CORTO PLAZO:
Se anotarán los importes
correspondientes a: acreedores diversos,
documentos por pagar, impuestos por
pagar, anticipos de clientes y otros.
D).- CAPITAL:
CAPITAL CONTABLE:
E).- RAZONES FINANCIERAS:
GRADO DE PROPIEDAD:
LIQUIDEZ:
Se anotarán los importes
correspondientes a: capital social y
otros.
Se anotarán los importes resultantes de
la división del capital contable entre el
pasivo total de cada año.
Se anotarán los importes resultantes de
la división del activo circulante entre el
pasivo circulante de cada año.
-136-
•NSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
LICITACIÓN No
FECHA DE INICIO
ACTIVOS
CIRCULANTE
Caja
Banco
Inversiones
A CORTO PLAZO Cuentas por cobrar
Clientes
Deudores
Doc Por cobrar
INVENTARIOS M Pnma
Producto Terminado
Ant A Proveedores
SUMA
SUMA
SUMA
INVERSIONES EN ACTIVO FIJO
Mobiliario de Oficina
Depresiacion
Equipo de Transporte
Depresiación
Maquinaria
Depresiacion
Equipo de Comunicación
Depresiación
Equipo de computo
Depresiacion
OTROS ACTIVOS Instalación
Amortización
Depósitos en Garantía
SUMA
$ S
$
s
$
s
$
$
$
$ $
$
$ $ $ $ $ $ $ $ $ s
$
$ $ $
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
PLAZO DE EJECUCIÓN
$ $ $
$
$
$
$
$
$
$ $
$
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $
$
$ $ $
$ $ $
$
$
$
$
$
$
$ $
$
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $
$
s
$ $
PASIVOS
A CORTO PLAZO
Proveedores
IVA . Por Pagar 1999
Impuestos por pagar
I V A Por Pagar
Cuentas por pagar
P T U Por Pagar
Acreedores Div
SUMA
A LARGO PLAZO Créditos Hipotécanos
Documentos por Pagar
SUMA
CAPITAL SOCIAL Reserva Legal
Rsultados Antenores
Resultado del Ejercicio
$ $ $
$
$
S
$
$
$ $
$
s
$
$
$
HOJA
DE 1
S
$ $
s
s
s
s
s
s $
$
s
s
s s
* A N E X O AT-12
J
1
$ s $
s
$ $
$
$
$ $
$
$
$
$ $
-137
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
Pagos Anticipados $ $ $ S $ $ _¿ ; - Por capitalizar
S $ $ CAPITAL CONTABLE S $ $ SUMA - - . - - -
SUMA EL ACTIVO $ $ $ SUMA EL PASIVO Y CAPITAL s s s
Contador Director General General
ART. 26 FRACCIÓN XII DEL R.L.O.P.S.R.M.
- 138 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No.
ANÁLISIS DE CONCEPTOS DE TRABAJO PREPONDERANTES O TOTALES
(GUÍA DE LLENADO)
A).- ENCABEZADO:
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
UNIDAD:
FECHA:
LICITANTE:
No. DE CONCURSO:
CONCEPTO:
B).- TEXTO:
CLAVE:
MATERIALES:
Se especificara el tipo de los servicios y
el lugar donde se efectuaran los mismos
La que le corresponda.
La indicada en la convocatoria
Se anotara el nombre o razón social
completa del licitante.
La clave que le corresponda.
Se anotara la descripción del concepto
correspondiente según el catalogo de
conceptos.
El código establecido por el licitante
correspondiente al listado de materiales.
Nombre de los materiales que
intervienen en el análisis.
UNIDAD:
CANTIDAD:
La unidad de medida del material.
La cuantía del material considerado para
-139 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
ejecutar el concepto.
MANO DE OBRA:
CLAVE:
CATEGORÍA:
UNIDAD:
CANTIDAD:
EQUIPO Y HERRAMIENTA
CLAVE:
UNIDAD:
CANTIDAD:
EQUIPO:
El código establecido por el licitante
correspondiente al listado de Mano de
Obra.
Se anotara la categoría del personal o
grupo que intervienen en el concepto de
trabajo.
La correspondiente al rendimiento y al
personal o grupo empleado.
Será el resultado de aplicar el inverso al
rendimiento del personal
correspondiente, con tres decimales.
El código establecido por el licitante
correspondiente al listado de Mano de
Obra del Anexo AE-09.
La que corresponda al equipo (hora,
turno, etc.)
El inverso del rendimiento del equipo en
cuestión.
El nombre del equipo que se utiliza en el
concepto de trabajo.
En el caso que se utilice equipo menor
en el concepto, se procederá como
sigue: en el espacio destinado para el
nombre del equipo, se anotará el mismo.
-140-
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
Nota: Conforme a lo estipulado en el artículo 26 fracción a.1 del Reglamento, los
análisis preponderantes o totales que se presentarán conteniendo para concepto
específico:
Cantidades de material
Mano de obra a utilizar que se presenta por el inverso del rendimiento determinado
Maquinaria a emplear ó
Equipo de construcción.
En estos formatos cuando así lo requiera la convocante, no se deberá considerar
costos e importes, sino solamente la descripción del concepto, su unidad de me3dida
y las cantidades a insumir.
ART. 26 FRACCIÓN A.I. DEL R.L.O.P.S.R.M.
-141 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No.
/ANEXO, AT-13
ANÁLISIS DE CONCEPTO DE TRABAJO
PREPONDERANTES CON RENDIMIENTO, SIN MONTOS
OBRA FECHA LICITANTE No DE CONCURSO
CONCEPTO DE TRABAJO
UNIDAD
CLAVE
HOJA
CLAVE MATERIALES UNIDAD H* CANTIDAD
'CLAVÉ* m^^ir * MANOÍDE1DSR10 ÍJDltDimCArflDAD
CLAVE EQUIPO Y HERRAMIENTA UNIDAD^ CANJ4DAD
TITULO TERCERO, CAPITULO SEXTO DEL RLOPSRM
-142-
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
ANEXO I AT-14
LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No. _ ~ Z ~ ~
EXPLOSIÓN DE INSUMOS
(GUÍA DE LLENADO)
"El licitante" deberá elaborar el listado de insumos que intervienen en la integración
de la propuesta, señalando los materiales más significativos y equipo de instalación
permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, con la descripción
y especificacine4s técnicas, indicando las cantidades a utilizar, y sus respectivas
unidades de medición.
A).- ENCABEZADO:
LICITACIÓN No.:
B).- COLUMNAS:
CLAVE:
DESCRIPCIÓN:
UNIDAD:
CANTIDAD:
NOTA:
ART. 26 FRACC A. I DEL R.L O.F
-143 -
La clave que le corresponda.
La clave que le corresponda al insumo.
Descripción del insumo, considerando
sus especificaciones tócnicas.
La unidad de medida correspondiente.
La cantidad a utilizar para la ejecución
de los trabajos.
NO SE DEBERÁN CONCLUIR COSTOS
.S R.M.
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No.
EXPLOSIÓN DE INSUMOS QUE INTERNEN EN LA INTEGR4ACIÓN DE PROPUESTA
EXPLOSIÓN DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE PROPUESTA
CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
Materiales
Total materiales
Mano de obra
Total de mano de obra
Herramienta
Total de herramienta
Equipo
Total de equipo
TOTAL DEL REPORTE
Nota: no se considerarán costos ni importes
-144-
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No.
ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL
(GUÍA DE LLENADO)
A).- ENCABEZADO
LICITACIÓN No.:
FECHA DE INICIO:
PLAZO DE EJECUCIÓN:
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
FIRMA DEL LICITANTE:
B).- TEXTO
CLAVES OPERATIVAS
Tp
DINLA
La clave que le corresponda.
La indicada en la convocatoria
(congruente con el plazo de ejecución).
El indicado en las bases de la
Convocatoria.
Se anotará el nombre o razón social
completa del licitante que presenta la
proposición.
Este espacio servirá para que signe el
representante legal del licitante.
Sintaxis con la cual se identificará los
conceptos que operan en el análisis.
Se deberán anotar los días calendario
correspondientes a la suma de los días,
por aguinaldo y prima vacacional (días
realmente pagados).
Corresponderá al total de los días
domingos, días vacacionales, días
festivos oficiales y días por perdidos por
-145-
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
TI clima comprendidos en el periodo.
Corresponderá a los días calendario laborados al año.
FACTOR (PS)
Corresponde al factor de las obligaciones obrero patronales.
FACTOR DE SALARIO REAL (Fsr)
Corresponde al factor del salario real, de
acuerdo a lo establecido en el Art. 160
del R.O.P.S.R.M.
Nota: una vez deducidos los cargos por cuotas patronales el licitante
transformará a porcentajes absolutos a fin de integrar su factor de salario real
sin motos.
ART. 26 FRACC. A. Ill Y 160 DEL R.L.O.P.S.R.M.
-146-
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
SALARIO MÍNIMO GENERAL DEL D.F. $43.65 SALARIO MÍNIMO DE LA ZONA $40.30
3 SALARIOS MÍNIMOS DEL D.F.= $130.95
ANEXO AT-15.1
1
CLAVE
CNSM
2
CATEGORÍA
3
SALARIO
NOMINAL
(SN)
4
SALARIO
BASE
COTIZACIÓN
1 0452
(SBC)
c/
5
CUOTA
FIJA
17 15%
VLCULC
6
CUOTA
VARIABLE
17.23875%
)DEL I
7
CUOTA
EXCEDENTE
>A3SMDF
3 55%
=ACTOR
8
SUMA
DE
CUOTAS
(5+6+7)
DEL
9
% SUGURO
SOCIAL
(8/4)
SALAR
10
INFONAVIT
5 00%
SAR
2 00%
O REAL
11
SUMA
SEGURO
SOCIAL
INFONAVIT
1
12
FACTOR
DE
SERVICIOS
13
FACTOR
DE
SALARIO
REAL
(11*12)
14
ILARIO
SEAL
(3*13)
-147-
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
ANEXcff AT-15JÉI
LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No.
ANÁLISIS DEL FACTOR DE DÍAS REALMENTE PAGADOS { Tp) Y LABRADOS (TI) DE LA FEDERACIÓN PARA LA MANO
DE OBRA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA ZONA
FECHA DE INICIO 1 DE ENERO DEL 2002
FECHA DE TERMINACIÓN 31 DE DICIEMBRE DEL 2002
DÍAS DE PERIODO
CONCEPTO ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE Tp= DlAS REALMENTE PAGADOS EN EL AÑO 2002
MES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
DlAS 31
28
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31
365 00
DlAS NO LABORABLES
CONCEPTO DlAS NO LABORADOS «ASJ3EDESQANSQJ TRABAJO) *.» " * * ?
«EDERALDEL fj?0'0¡0í^f¿; /^'xA^tg'
DOMINGOS
fESltVOS QftciaftBÉVlÉDERAL P t ^ T l ^ Á W ^ W J I ¿ - ^ j W ~ 52 00
1o DE ENERO 1 00 05 DE FEBRERO 1 00
21 DE MARZO 1 00 1o DE MAYO 1 00 16 DE SEPTIEMBRE 100
20 DE NOVIEMBRE 100
25 DE DICIEMBRE
PRESTACIONES ENTlEMFO {LEY FEDERA!! bÉL T R A B Í É I O I L É Y SEOMRQHSOClAlf
100
W <<jy
VACACIONES (365/365) (6) 6 00 ENFERMEDAD NO PROFESIONAL (3) (015) = 0 45
DÍAS NO LABOR^ttS^SECÚ^CONTRATO SEMANA SANTA 28, 29 Y 30 DE MARZO 3 00
DlA SANTA CRUZ 03 DE MAYO 100
DlAS DE MUERTO 1 Y 2 DE NOVIEMBRE 2 00
DlA DE LA GUADALUPANA 12 DE DICIEMBRE 100 CO^BIC IONES 'CUM^ f te íCAS (LLUVIAS YOTO REGLAMENTA INTERNO Di%SEGUPJ,DADjfN EL. RAL DEL TRABAJO' 3 85 DlAS NO LABODOS EN EL AÑO 2002 76 30
Tp= DlAS REALMENTE PAGADOS
Tl= DlAS REALMENTE PAGADOS DlAS NO LABORABLES AL AÑO
365
365 - 76 30
lELr TI
365 00
288 70
=
1 264288188
-148 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL No.
PROGRAMA CALENDARIZADO
DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
(GUÍA DE LLENADO)
A).- ENCABEZADO:
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
FIRMA DEL LICITANTE:
LICITACIÓN No.:
FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINO:
TEXTO:
CONCEPTO:
CLAVE:
AÑO:
MES:
ART 26 A FRACCIÓN IV DEL R O P S R M
Se especificará el tipo de obra a
ejecutar.
Se anotará el nombre o razón social
completa del licitante que presenta la
propuesta.
Este espacio servirá para que signe el
representante legal del licitante.
La clave que le corresponda.
Se anotará el día, mes y año de
iniciación.
Terminación (con número el día el mes y
año).
Se describirán las partidas y conceptos
que integran el catálogo de conceptos de
la obra.
Se indicarán las claves en función de la
incidencia de conceptos y partidas.
Se anotará el año con número.
Con número el mes.
-149 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
PROGRAMA DE OBRAS
GRÁFICA DE BARRERAS
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANEXOAT.16
LICITACIÓN II NUM ||
FECHA INICIO-
FECHA DE TERMINACIÓN-
No.
CONCEPTO
PARTIDAS Y SUBPARTIDAS
AÑO
MES
QUINCENA
CLAVE
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
EXPRESADO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS
AÑO
QUINCENA
1° 2° r 2° r 2° r 2o 1o 2°
TOTAL
%
PARCIAL:
ACUMULADO:
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA ARTICULO 26 FRACCIÓN A.IV DEL R.LO P.R.S.M.
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
-150-
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
ANEXO AT-17
¡ r
f
PROGRAMAS,
CALENDAR1ZADOS
,2* t*.¿
re «fs
íW*"rt *•* * i *. f * ¡ , >¿V"%
%?*
M
l%t (# j .
-151 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
ANEXO AT-17.1
LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL No.
PROGRAMA CALENDARIZADO DE MANO DE OBRA
(GUÍA DE LLENADO)
A).- ENCABEZADO:
LICITACIÓN No.:
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
FIRMA DEL LICITANTE:
FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINO:
B).- COLUMNAS:
CATEGORÍA:
UNIDAD JORNAL:
La clave que le corresponda.
Se especificará el tipo de servicios y el
lugar donde se efectuaran los servicios.
Se anotará el nombre o razón social
completa del licitante que presenta la
propuesta.
Este espacio servirá para que signe el
representante legal del licitante.
Se anotará el día, mes y año de
iniciación.
Terminación (con número el día el mes y
año).
Se escribirá los jornales que ocupara
cada categoría.
Se pondrá el año o años que abarca el
programa, se anotarán los meses que
durará la actividad en el área de los
servicios, según sea el año.
-152-
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
AÑO/MESES: Se empleará una columna por mes y se
anotará con número el total del personal
por categoría en cada mes. TOTAL:
Se totalizará al final de cada categoría.
NOTA: si el programa tuviera una duración mayor a este formato, se deberán
agregar los módulos necesarios hasta completar su programación total.
ART. 26 FRACC. A. V.a. DEL R.L.O.P.S.R.M.
-153 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
ANEXO AT-17.1
FECHA INICIO:
FECHA DE TERMINACIÓN:
LICITACIÓN II NUM. || DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANEXO AT.17.1
HOJA:
DE:
PROGRAMA CALENDARIZADO DE MANO DE OBRA
No. CATEGORÍA
PARCIAL:
ACUMULADO:
UNIDAD.
JORNAL
AÑO
MES 1 2 3 4 5
TOTAL
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
-154-
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No.
PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
(GUÍA DE LLENADO)
A).- ENCABEZADO:
LICITACIÓN No.:
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
FIRMA DEL LICITANTE:
FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINO:
B).-
No. DE EQUIPO:
NOMBRE DEL EQUIPO:
CARACTERÍSTICAS:
UNIDAD HORAS EFECTIVAS DE
La clave que le corresponda.
Se especificará el tipo de servicios y el
lugar donde se efectuaran los servicios.
Se anotará el nombre o razón social
completa del licitante que presenta la
propuesta.
Este espacio servirá para que signe el
representante legal del licitante.
Se anotará el día, mes y año de
iniciación.
Terminación (con número el día el mes y
año).
El que corresponda a cada equipo
El nombre del equipo
Característica principal del equipo
Las horas efectivas que se va a ocupar
el equipo.
-155-
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
UTILIZACIÓN:
DÍAS EFECTIVOS
AÑO/MESES:
TOTAL:
Días efectivos de utilización del equipo
Se pondrá el año o años que abarca el
programa, se anotarán los meses que
durará la actividad en el área de los
servicios, según sea el año.
Se empleará una columna por mes y se
anotará con número el total del personal
por categoría en cada mes.
Se totalizará al final de cada línea
ART. 26 FRACCIÓN A.V.b. DEL R.L.O.P.S.R.M
-156-
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
ANEXO AT-17.2
v. . J
FECHA INICIO:
FECHA DE TERMINACIÓN.
LICITACIÓN II NUM. || DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANEXO AT.17.2
HOJA:
DE
PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
No.
EQUIPO NOMBRE DEL EQUIPO
PARCIAL:
ACUMULADO:
CARACTERÍSTICAS
UNIDAD HRS.
EFECTIVAS
UTILIZACIÓN
AÑO
MES 1 2 3 4 5
TOTAL
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
-157-
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
ANEXO AT-17.3
LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No.
PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES MAS
SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE
(GUÍA DE LLENADO)
EL LICITANTE podrá optar por presentar su programa de adquisición de materiales
y equipo de instalación permanente en cualesquiera de las dos formas siguientes:
diagrama de barras o ruta critica con diagrama de barras.
A).- ENCABEZADO:
LICITACIÓN No.:
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
FIRMA DEL LICITANTE:
FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINO:
B).- COLUMNAS
No. DE ORDEN PROGRESIVO:
La clave que le corresponda.
Se especificará el tipo de servicios y el
lugar donde se efectuaran los servicios.
Se anotará el nombre o razón social
completa del licitante que presenta la
propuesta.
Este espacio servirá para que signe el
representante legal del licitante.
Se anotará el día, mes y año de
iniciación.
Terminación (con número el día el mes y
año).
El número progresivo que le corresponda
El nombre del equipo.
-158-
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
DESCRIPCIÓN:
UNIDAD CONVENCIONALES:
AÑO/MESES:
TOTAL:
ART. 26 FRACCIÓN A.V.c. DEL R.L.O.P.S.R.M.
La descripción de los conceptos de
adquisición de materiales y equipos de
instalación permanente que
proporcionará el licitante.
La determinada por el licitante, para su
proposición.
Se pondrá el año o años que abarca el
programa, se anotarán los meses que
durará la actividad en el área de los
servicios, según sea el año.
Se empleará una columna por mes y se
anotará con número el total del personal
por categoría en cada mes.
Se totalizará al final de cada línea
-159-
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
ANEXO AT-17.3
FECHA INICIO
FECHA DE TERMINACIÓN
LICITACIÓN II NUM || DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANEXO AT 17.3
HOJA
DE
PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE
No
ORDEN DESCRIPCIÓN
PARCIAL
ACUMULADO:
UNIDADES
CONVENCIONALES
AÑO
MES 1 2 3 4 5
TOTAL
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
-160-
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
ANEXO AT-17.4
vJL )
LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No.
PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL
PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE
LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.
(GUÍA DE LLENADO)
A).- ENCABEZADO:
LICITACIÓN No.: La clave que le corresponda.
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: Se especificará el tipo de servicios y el
lugar donde se efectuaran los servicios.
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: S e a n o t a r á e l nombre o razón social completa del licitante que presenta la
propuesta. FIRMA DEL LICITANTE:
Este espacio servirá para que signe el
representante legal del licitante.
FECHA DE INICIO: Se anotará el día, mes y año de iniciación.
FECHA DE TERMINO: Terminación (con número el día el mes y
año).
B).- COLUMNAS
CATEGORÍA:
AÑO/MESES:
Se describirá la categoría del personal
técnico y administrativo que se utilizará.
Se pondrá el año o años que abarca el
programa, se anotarán los meses que
durará la actividad en el área de los
-161 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
TOTAL DE PERSONAL POR MES:
servicios, según sea el año o mes,
poniendo sus iniciales.
Se empleará una columna por mes y se
anotará con número el total del personal
por categoría en cada mes.
Se totalizará al final de cada línea
NOTA: Si el programa tuviera una duración mayor a este formato, se deberán
agregar los módulos necesarios hasta completar su programación total.
ART. 26 FRACCIÓN A.V.d. DEL R.L.O.P.S.R.M.
-162-
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
ANEXO AT-17.4
v )
FECHA INICIO:
FECHA DE TERMINACIÓN:
LICITACIÓN NUM. || DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANEXO AT.17.4
HOJA:
DE:
PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.
CATEGORÍA
PARCIAL:
ACUMULADO:
AÑO
MES 1 2 3 4 5
TOTAL
PSNAL. X
MES
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
-163 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
5.4 TABLA DE RESUMEN DE CUMPLIMIENTO CUANTITATIVO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS
Es conveniente que la Convocante elabore una tabla donde desglose, a manera de resumen, los puntos para revisar de forma cuantitativa que las proposiciones tengan toda la documentación requerida en las bases de Licitación.
NOMBRE DE LA CONVOCANTE
TABLA RESUMEN DE CUMPLIMIENTO CUANTITATIVO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS
HOJA 1 DE 2
No. LICITACIÓN-
OBRA:
FECHA DE APERTURA:
UBICACIÓN:
TIPO:
FECHA DE ELABORACIÓN:
FECHA DE INICIO.
FECHA DE TERMINACIÓN:
ANEXO
AT-00
AT-01
AT-02
AT-03
AT-04
AT-05
AT-06
AT-07
AT-08
AT-09.1 AT-09.2
AT-10
AT-11
AT-12
CONCEPTOS
COPIA DE RECIBO DE PAGO DE LAS BASES DE LICITACIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN CONCEPTUAL PARA
REALIZAR LOS TRABAJOS.
RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
CURRICULA DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS
REALCIÓN DE CONTRATOS SIMILARES
MANIFESTACIÓN DE CONOCER ELPROYECTO
MANIFESTACIÓN DE SUBCONTRATOS
MANIFESTACIÓN DE EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE
PROPORCIONADO POR LA CONVOCANTE
MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS
Y CONDICIONES AMBIENTALES, ASI COMO DE HABER CONSI
DERADO LAS MODIFICACIONES DE LAS BASES DE LICITACIÓN.
BASES DE LICITACIÓN Y EN SU CASO MODIFICACIONES.
MODELO DE CONTRATO.
MANIFESTACIÓN DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE
INSTALACIÓN PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO.
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.
ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y COMPARATIVO
1
SI NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI I NO
SI
SI
SI
NO
NO
NO
SI
SI
NO
NO
2
s. NO
SI
SI
s, s, s, s,
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI II NO
SI
SI
SI
NO
NO
NO
SI
SI
NO
NO
3 I SI | NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI I NO
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
4
! . NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI I NO
SI
SI
SI
NO
NO
NO
SI
SI
NO
NO
5
SI NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI 0 NO
SI
SI
SI
NO
NO
NO
SI
SI
NO
NO
6
SI NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI I NO
SI
SI
SI
NO
NO
NO
SI
SI
NO
NO
-164-
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
AT-13
AT-14
AT-15
AT-15.1 AT-15.2 AT-15.3
AT-16
AT-17
ANÁLISIS DE CONCEPTOS DE TRABAJO PREPONDERANTES
(SIN COSTO E IMPORTES).
EXPLOSIÓN DE INSUMOS PREPONDERANTES
ANÁLISIS E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL.
INTEGRACIÓN DEL SEGURO SOCIAL, SIN IMPORTES.
FACTOR DE DlAS PAGADOS Y LABORADOS
FACTOR DE SALARIOS SIN IMPORTES PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
PROGRAMA CALENDARIZADO DE:
1.- MANO DE OBRA EN JORNALES Y POR CATEGORÍAS.
2.- UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
EN HORAS EFECTIVAS
3.- ADQUISICÓN DE MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE EN UNIDADES CONVECIONALES.
4.- UTILIZACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN
SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS CON
INCIDENCIA PORCENTUAL
SI l NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
NO
NO
SI NO
SI || NO
SI || NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
NO
NO
SI NO
SI || NO
SI I NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
NO
NO
SI || NO
SI || NO
SI I NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
NO
NO
SI NO
SI I NO
SI NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI NO
SI || NO
SI || NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
NO
NO
SI NO
SI || NO
RECEPCIÓN DE RESPUESTAS 1 2 3 4 5 6
OBSERVACIONES:
TODOS LOS DOCUMENTOS DEBERÁN ESTAR FIRMA
DOS POR EL REPRESENTANTE O RESPONSABLE
TÉCNICO DE CADA EMPRESA CONCURSANTE.
NOTA:
SE REGISTRARAN LOS DATOS DE LAS CONTRATISTAS
SEGÚN LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN.
REVISO:
-165 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
5.5 ACUSE DE RECIBO DE LA PROPUESTA
Una vez rubricados los sobres las propuestas económicas, por los servidores
públicos y los licitantes, quedarán en custodia de la convocante, quien entregará a
todos los concursantes el acuse de recibo de la proposición económica y procederá a
elaborar el acta primera. Se presenta un ejemplo como sugerencia a la convocante.
NOMBRE DE LA CONVOCANTE
ACUSE DE RECIBO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA
Por la presente hacemos constar que la empresa:
entregó su propuesta económica para el concurso No.
referente en:
, a de de 20.
La entidad
Original - Licitante
Copia - Archivo
-166-
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
5.6 ACTA PRIMERA
Según el artículo 32 del Reglamento cuando se concluye la primera etapa se debe
de levantar un acta en donde conste los resultados de esa sesión. Los datos
mínimos que debe contener son:
a. Fecha, lugar y hora en que se llevó a cabo dicha etapa
b. Nombre del Servidor Público encargado de presidir el acto.
c. Nombra de los, licitantes cuyas propuestas técnicas fueron aceptadas para su
análisis cualitativo por las tareas designadas para ello.
d. Nombre de los licitantes cuyas propuestas fueron desechadas, así como las
causas que lo motivaron.
e. Lugar, fecha y hora d celebración de la segunda etapa.
El acta se firmará por los asistentes y se pondrá a disposición o se les entregará
copia de la misma, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y
efectos, se podrá a disposición de los licitantes que no hayan asistido (artículo 37
Frac. Ill de la Ley).
NOMBRE DEL CONVOCANTE.
Acta Primera del Concurso , referente a
que fue convocado a Licitación pública, bajo la modalidad de precios Unitarios y
Tiempo Determinado, ubicada en:
En , siendo las horas del día de 20 , de
conformidad con lo dispuesto en las bases de licitación respectivas, se reunieron en
, para la celebración de la Primera Etapa de este concurso, las
personas físicas o morales y funcionarios cuyos nombres representaciones y firmas
figuran al final de esta acta. El , en presencia de los concursantes e
invitados, procedió de inmediato a la recepción de los sobres técnicos y económicos,
y apertura de los sobres que contienen la Propuesta Técnica, siguiendo con la
revisión cuantitativa de la documentación técnica; una vez efectuada esta, a
-167 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
continuación se relacionan las propuestas aceptadas y las que por cumplir con las
Bases de Licitación fueron desechadas con las causas que lo motivaron.
PROPUESTAS ADMITIDAS
EMPRESA EMPRESA
CONVOCANTE.
PROPUESTAS DESECHADAS
EMPRESA CAUSAS
-168-
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
Asimismo, se procedió a firmar todos los concursantes los documentos de programa
Calendarizado de ejecución de los trabajos (sin montos), programa calendarizado de
utilización de maquinaria y equipo de construcción, así como también, el programa
calendarizado con incidencias o mensuales en el proyecto, de utilización de personal
técnico administrativo y de servicios encargados de los trabajos (sin montos),
incluidos en los anexos T-16 Y AT-17.1, 17.2, 17.3, Y 17.4 de las propuestas
técnicas aceptadas, rubricando también los sobres con las Propuestas Económicas
de las que quedarán en resguardo de .
Las propuestas técnicas serán analizadas cualitativamente por la Oficina de
Concursos de , sin perjuicio de que, como resultado de
ésta, posteriormente rechace aquellas que no se ajusten ala Convocatoria y Bases
de Licitación.
Se cita a los concursantes a las horas del día 20 , para que
acudan
a: , a donde se efectuará, ia apertura,
de los sobres que contienen la Propuesta Económica de este concurso, en
presencia de quienes asistan y que firmaran el acta que al efecto se formule.
Para constancia y a fin de que surtan los efectos legales que le son inherentes a
continuación firman el presente documento las personas que intervinieron en el
concurso en presencia del. .
FIRMAS
RAZÓN SOCIAL FIRMA
-169-
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
5.7 PROPOSICIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE SOLVENCIA TÉCNICA
la evaluación de las proposiciones para las empresas participantes en una licitación
se deberá realizar con fundamento en lo previsto por la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas en su artículo No. 38 y el Reglamento de la
Ley, en los Artículos 29 y 36.
La Ley y el Reglamento anuncian el procedimiento para la determinación de la
solvencia de las propuestas, considerando:
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA.
Verificando los siguientes aspectos:
• Documentación completa.
• Experie3ncia y capacidad del personal técnico encargado de la dirección de
los trabajos.
• Maquinaria y equipo de construcción adecuado, suficiente y necesario para el
desarrollo de los trabajos.
• Plan Integral congruente.
• Procedimiento constructivo, aceptable.
• Estos financieros que cumplan con:
Capital neto de trabajo.
Capacidad para el pago de obligaciones.
Grado de dependencia del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa.
• Programas:
Correspondencia del programa de ejecución con el plazo establecido.
Correspondencia de los programas específicos cuantificados y calendarizados
de suministro y utilización con el programa calendarizado de ejecución general
de los trabajos.
-170-
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
Congruencia entre programas de suministro de utilización de materiales, mano
de obra, maquinaría y equipo de construcción con los insumos y rendimientos
considerados, así como con el procedimiento constructivo.
Congruencia entre los suministros y equipo de instalación permanente, con el
programa de ejecución general.
Correspondencia entre los insumos y los periodos de los programas.
• Maquinaria y equipo:
Coincidencia de los datos con el listado de maquinaria y equipo presentado.
Características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción
adecuados para realizar los trabajos.
Rendimiento de maquinaria y equipo de construcción considerados como
nuevos.
• Materiales:
Considerando desperdicios, mermas y/o usos del material que se trate,.
Características, especificaciones y calidad de materiales y equipo de
instalación permanentes, san las requeridas en las mas de calidad y
especificaciones generales y particulares de construcción.
• Mano de obra:
Personal administrativo, técnico y de obra adecuada y suficiente para la ejecución de
los trabajos.
Rendimientos considerados dentro de los márgenes razonables y aceptables de
acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto.
Considerando trabajadores de la especialidad requeridas para la ejecución de los
conceptos más significativos.
-171 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
5.8 TABLA RESUMEN CUALITATIVO DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
CONVOCANTE
LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No.
TABLA DE RESUMEN DE CUMPLIMIENTO CUALITATIVO DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA HOJA 1 DE 2
No. LICITACIÓN:
OBRA:
FECHA DE APERTURA:
UBICACIÓN:
TIPO:
FECHA DE ELABORACIÓN
FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACIÓN' ,
ANEXO CONCEPTOS
AT-00
AT-01
AT-02
AT-03
AT-04
AT-05
AT-06
AT-07
AT-08
AT-09.1
AT-09.2
AT-10
AT-11
AT-12
AT-13
AT-14
AT-15
AT-15.1
AT-15.2
AT-15.3
COPIA DE RECIBO DE PAGO DE LAS BASES DE LICITACIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN CONCEPTUAL PARA
REALIZAR LOS TRABAJOS.
RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
CURRICULA DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS
RELACIÓN DE CONTRATOS SIMILARES
MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL PROYECTO
MANIFESTACIÓN DE SUBCONTRATOS
MANIFESTACIÓN DE EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE
PROPORCIONADO POR LA CONVOCANTE
MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS
Y CONDICIONES AMBIENTALES, ASI COMO DE HABER CONSI
DERADO LAS MODIFICACIONES DE LAS BASES DE LICITACIÓN.
BASES DE LICITACIÓN Y EN SU CASO MODIFICACIONES.
MODELO DE CONTRATO.
MANIFESTACIÓN DE MATERIALES. MAQUINARIA Y EQUIPO DE
INSTALACIÓN PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO.
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.
ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y COMPARATIVO
ANÁLISIS DE CONCEPTOS DE TRABAJO PREPONDERANTES
(SIN COSTO E IMPORTES).
EXPLOSIÓN DE INSUMOS PREPONDERANTES
ANÁLISIS E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL.
INTEGRACIÓN DEL SEGURO SOCIAL, SIN IMPORTES.
FACTOR DE DlAS PAGADOS Y LABORADOS
FACTOR DE SALARIOS SIN IMPORTES
OBSERVACIONES CALIFICACIÓN DE SOLVENCIA
SI NO
- 1 7 2 -
AT-16
AT-17
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
PROGRAMA CALENDARIZADO DE
1 - MANO DE OBRA EN JORNALES Y POR CATEGORÍAS
2 - UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
EN HORAS EFECTIVAS 3 - ADQUISICÓN DE MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE EN UNIDADES CONVECIONALES.
4 - UTILIZACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN
SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS CON
INCIDENCIA PORCENTUAL
OBSERVACIONES:
TODOS LOS DOCUMENTOS DEBERÁN ESTAR FIRMADOS POR EL REPRESENTANTE O RESPONSABLE TÉCNICO DE CADA EMPRESA CONCURSANTE. TODOS LOS PARTICIPANTES FIRMRAN ENTRE SI, SUS PROPUESTAS DEL CATALOGO DE CONCEPTOS.
NOTA:
SE REGISTRARÁN LOS DATOS DE LAS CONTRATISTAS SEGÚN LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN.
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
AUTORIZO
REVISO:
- 173 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
5.9 CONCLUSIÓN CAPITULAR.
En este capitulo se dan a conocer todos los aspectos fundamentales y de acuerdo
con la Ley de Obras Publicas y su Reglamento para la presentación y apertura de
propuestas técnicas, así como una guía practica para la elaboración de un concurso
en su etapa técnica, y su análisis detallado para la formulación de un dictamen de
fallo lo mas imparcial posible.
-174-
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
CAPITULO 6 DESARROLLO DEL
CONCURSO FASE 3
-175-
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
6.1 INTRODUCCIÓN CAPITULAR.
Antes de la recepción de las propuestas económicas se dará a conocer las
propuestas aceptadas y las desechadas y sus causas. Posteriormente se procederá
a la revisión cuantitativa de las propuestas económicas, se levantará la segunda
acta. Posteriormente la Convocante analizará cualitativamente las proposiciones
aceptadas de entre ellas y según los resultados se emitirá un dictamen para
determinar a que propuesta se le adjudica el contrato. La adjudicación se dará a
conocer en junta pública o medidas escrito individual a los licitantes JEl contrato se
adjudicará a la empresa licitante que tenga la proposición solvente más baja.
6.2 PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN
Según el artículo 37 frac. IV Y V de la Ley en primer término se deben dar a
conocer el resultado a los licitantes del análisis de las propuestas técnicas
aceptadas, posteriormente se procederá a la apertura de las propuestas económicas
cuyas propuestas técnicas no hubieren sido desechadas, y previa revisión
cuantitativa se dará lectura al importe total de las propuestas que cubran los
requisitos exigidos. Por lo menos un licitante y dos servidores públicos presentes
rubricarán el catálogo de conceptos, en el que se consignen los precios y el importe
total de los trabajos objeto de la licitación.
Se señalará lugar, fecha y hora del "fallo, la cual debe de estar comprendida dentro
de los cuarenta días naturales siguientes a la fecha de inicio de la primera etapa, y
solo podrá diferirse veinte días naturales de la fecha original del fallo. Se levantará el
acta con los resultados obtenidos.
6.3 SUGERENCIAS AL LECTOR SOBRE LA INTEGRACIÓN DE LOS
PRECIOS UNITARIOS
A partir de los cuadros sinópticos que se presentan a continuación, el lector podrá
tener de manera secuencial una serie de consideraciones y alcances que debe tomar
en cuanta para el desarrollo de los Precios Unitarios.
-176-
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
Para integrar correctamente los costos finales es necesario tomar en cuenta dos
grandes rubros que son:
• Las condicionantes para la realización de los trabajos.
• Los alcances generales a considerar, para precios unitarios competitivos.
Dentro de las condicionantes, se debe tomar en cuenta, los recursos totales de la
empresa, tanto técnicos como humanos y financieros; el equipo que se dispone, la
tecnología que domina la empresa, y la necesaria para realizar los trabajos. La
experiencia del personal que estará a cargo de los trabajos. La ubicación de la obra,
esto último es importante debido a que debemos no solo conocer el sitio, sino ubicar
la manera como se harán llegar los insumos necesarios para la realizar los trabajos,
es decir, se deberá conocer el entorno económico, así como vías de comunicación,
limitantes de horario en la zona, fuentes de abastecimiento, etc.
Respecto a los alcances generales será indispensable establecer un sistema
constructivo adecuado a la obra que se cotiza, haber realizado una investigación de
mercado confiable, considerando los porcentajes esperados de compras al mayoreo
y menudeo, además de entender perfectamente los alcances de cada concepto y
de la obra en general. Abatir los costos, solo mediante sistemas constructivos
adecuados, sin incrementar riesgos, conocer las especificaciones generales y
particulares del proyecto, en una palabra conocer, como, cuando y donde
quieren la convocante cada parte del proyecto.
Para elaborar los Precios Unitarios adecuadamente es necesario tomar en cuenta:
Cargos Directos
Cargos Indirectos de operación
Cargos Indirectos de obra
Cargos por Financiamiento
Cargos por Utilidad
Cargos Adicionales.
-177-
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
6.3.1 COSTOS FINALES
CONDICIONANTES
DE LA EMPRESA > SRECUR > | T E C N d l M » * t i - • . * > EQUIPOS*-'** 5 J¡
> EXPER|^tóA PERSONAL TÉCNICA *> t f v l t ^
** *8> *i£ ^j&S *
ALCANCES GENERALES > r
> >
ESTABLECER UN SISTEMA CONSTRUCTIVO DISCIPLINARSE A DICHOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS CONTAR CON UNA INVESTIGACIÓN DE MERCADO CONFIABLE, ¡NTEGRADA CON COSTOS AL MAYOREO Y AL MENUDEO r * \ CONOCER EL SITIO DE LA OBRA f # *" ̂ » * £ f | EI0PNl)ER1.0SJ^CAÍíCIFfi^A0ip0NCéPT0 EN CUESTIÓN^
ísí* q » C E R Í O s W É t ó # J Á ^ » í * A R C A D Í CONCEPT^ EELSláTEMACONSTRUCTIVclV NO ELEVANDO
•3SP-
^RÍESGOS - ; ^ - r ^ f | ^ « ^ * ^ONOGER ESPÉCIRCACIolfeS GENERALES DEL CLIENTE % JSTUDÍÁRMSIsleáFICÁÉIONES GENERALES Y PARTICULARES DEL PROYECTO*
# -&
-178-
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
MATERIALES.- erogaciones para adquirir o producir materiales necesarios para ejecutar el trabajo.
MANO DE OBRA.- erogaciones por pago de los salarios por concepto de la ejecución de los trabajos.
6.3.2 CARGOS DIRECTOS EN GENERAL
I ^ H | ^ ^ ¥ ó f de los* equipos "(y por trans^orí nnario de lamisca)
HERRAMIENTA.- desgaste de la herramienta A A 5¡ -Wife» ¿rf TKoSV * •*
¡s| | . -»t
-tmftmtf INSTALACIÓN.- gastos por instalaciones necesarias para él di
desarrollo de los trabajos! i ¡ p e fóftórftian parte d&-tófr indirectos. mwg$ ' > j»' 1 * i |l? "V"
EQUIPO DE SEGURIDAD.- como elemento indispensable para protección del trabajatfÉffe incfément^en{lu>rodu0tivítíaSf J ¡
-179-
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
6.3.3 CARGOS DIRECTOS DE MAQUINARIA.
• EN OPERACIÓN • EN ESPERA • EN RESERVA
* •f-
• costos pyosj
•> •#JÍps'"' •' >
7Í "»
4? *\ ^*m* ^ -*-̂ *
• COSTOS POR CONSUMO
14 » *
* f •
DEPRECIACIONES • ; INVERSION * • SEGUROS • MANTENIMIENTO
(MAYOR Y MENOR)
COMBUSTIBLES * LUBRICANTES y * LLANt ls f " f * M PIEZAS ESPECIALES
COSTOS POR yySAiyyllO *fc PJE
)PERACI
• SALARIOS f DEL PERSONAL UTILIZANDO PARA LA OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS í rsj
"t ;X.*» KiJ-W
- 180 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
UGUSm^ÍMpS.* cargos al concepto de trabajo derivados de erogaciones por insumos de: materiales, mano dé obra (hasfá^ínw, mando), equipo de construcción, herramienta y equipcL de.seguridad. % 4
jff i®$%m T ^
6.3.4 INTEGRACIÓN DEL PRECIO UNITARIO
CARGOS INDIRECTOS DE OPERACIÓN.- gastos generales indispensables para dar apoyo técnico y administrativo a la obra.
3L CARGOS INDIRECTOS DE OBRA.- gastos generales incurridos e n ,a dirección y control en campo, para la realización de los trfblfolt*^*'^'"*^*''' *¿* v "»•
» * • * *
CARí ^f f i^NClAMIÉNTO.- gastos por los costos ^ ^ ÍnciIffra¥s^ol|ccWeipito cié financiamiento. *i {' *
UAK1 OR UTILIDAD.- ganancias por ejecución de los trábajósínecesarias para la empresa. •* * . . » *
^ M JALESl- cargos estipulados en contrato; o* aaiCimaESBto^dh l.S.k, U.C.S., SECODAM. > '
-181-
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
6.4 CONTENIDO DÉLA
PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXOS
* AÉ;OI ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
* AÉ.02 RELACIÓN DE ANÁLISIS DE LOS COSTOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES
* AE.03 TABULADOR DE SALARIOS
* AE.03.1 INTEGRACIÓN DEL SEGURO SOCIAL, CON IMPORTES
* AE.03.2FACTOR DÍAS PAGADOS Y LABORADOS
* AE!03.3 FACTOR DEL SALARIO REAL CON IMPORTES
*AE04 ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS £* " •
* AE.05 ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS Y DE OFICINA CENTRAL Y DE CAMPO
* AE.05.1 ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL
* AE.05.2 ANÁLISIS E INTEGRACIÓN DE COSTOS INDIRECTOS DE OBRA
* AE.06 ANÁLISIS DEL COSTO POR FINANCÍAMIENTO
* AE.07 UTILIDAD PROPUESTA
* AE.08 CARGOS ADICIONALES
* AE.09 EXPLOSIÓN DE INSUMOS
AE.10 CATALOGO DE CONCEPTOS
-182-
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
CONTENIDO DE LA PROPUESTA
ECONÓMICA
* AE.11 PROGRAMA CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS A PRECIO DE VENTA
* AE.12.1 PROGRAMA CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE MANO DE OBRA A COSTO DIRECTO
* AE.12.2 PROGRAMA CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES Dt UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN A COSTO DIRECTO
ANEXOS * AE.12.3 PROGRAMA CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE A COSTO DIRECTO
* AE.12.4 PROGRAMA CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS
-183-
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
ANEXO AE-01
LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No.
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ANEXO ECONÓMICO 1
HOJA. 1
DE: 3
G U I A DE L L E N A D O
A) ENCABEZADO
(1) LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA
(2) DEBERÁ INDICAR LA PLAZA DONDE SE LLEVARA A CABO LA APERTURA DE OFERTA TÉCNICA ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE CELEBRARA.
(3) SE ESPECIFICARA EL NOMBRE DE LA OBRA Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS.
(4) SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE
(5) ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA LICITANTE
(6) SE ANOTARA EL NUMERO PROGRESIVO CORRESPONDIENTE DEL CONCEPTO
(7) SE ANOTARA LA CLAVE NUMÉRICA DE LA ESPECIFICACIÓN.
B)TEXTO
(8) NOMBRE DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN EN EL ANÁLISIS, INDICANDO SUS CARACTERÍSTICAS GENERALES
(9) LA UNIDAD DE MEDIDA DEL MATERIAL.
(10) LA CUANTÍA DEL MATERIAL CONSIDERADO PARA EJECUTAR EL CONCEPTO DE TRABAJO.
(11) EL COSTO UNITARIO DEL MATERIAL SIN INCLUIR I.V.A.
(12) SE ANOTARA EL RESULTADO DE MULTIPLICAR LA CANTIDAD POR EL COSTO UNITARIO CORRESPONDIENTE.
(13) SE ANOTARA EL RESULTADO DE SUMAR LOS IMPORTES PARCIALES DE LOS MATERIALES.
MANO DE OBRA
(14) SE ANOTARA LA CATEGORÍA O LA CUADRILLA DEL PERSONAL POR EMPLEARSE EN EL CONCEPTO DE TRABAJO.
- 1 8 4 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No.
G U I A DE L L E N A D O
ANEXO ECONÓMICO 1
HOJA: 2
DE: 3
(15) SE ANOTARA LA CANTIDAD DE PERSONAL O DE CUADRILLAS POR EMPLEARSE.
(16) SE ANOTARA EL SALARIO DEL PERSONAL O DE LA CUADRILLA POR UNIDAD DE TIEMPO.
(17) SERA EL RESULTADO DE MULTIPLICAR LA CANTIDAD DE DE PERSONAL O DE CUADRILLAS POR SU SALARIO CORRESPONDIENTE.
(18) SE ANOTARA EL RENDIMIENTO, ES DECIR, EL TRABAJO QUE DESARROLLA EL PERSONAL O CUADRILLA POR UNIDAD DE TIEMPO, MEDIDO EN LA MISMA UNIDAD UTILIZADA AL EVALUAR EL SALARIO.
(19) SERA EL RESULTADO DE DIVIDIR EL COSTO UNITARIO DE CADA MAQUINA ENTRE SU CORRESPONDIENTE RENDIMIENTO
(20) SE ANOTARA EL RESULTADO DE SUMAR LOS IMPORTES PARCIALES DE LOS MATERIALES.
(21) SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA O LAS MAQUINAS QUE SE UTILIZARAN EN EL CONCEPTO DE TRABAJO.
EN EL CASO QUE UTILICE HERRAMIENTA MENOR EN EL CONCEPTO, SE PROCEDERÁ COMO SIGUE: EN EL ESPACIO DESTINADO PARA EL NOMBRE DE LA HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO, SE ANOTARA LA LEYENDA HERRAMIMIENTA MENOR, "EN EL ESPACIO DE CANTIDAD", EL PROCEDIMIENTO QUE SE EMPLEARA CON RESPECTO DEL IMPORTE TOTAL DE LA MANO DE OBRA; EN EL ESPACIO DE COSTO UNITARIO, EL EL IMPORTE DE LA MANO DE OBRA; EN EL ESPACIO DE IMPORTE, SE ANOTARA EL RESULTADO DE MULTIPLICAR EL PORCI-ENTO POR EL IMPORTE TOTAL DE LA MANO DE OBRA.
(22) DEBERÁ INDICAR LA CANTIDAD DE HORAS QUE UTILIZARA EL EQUIPO A UTILIZAR.
(23) SE ANOTARA EL COSTO HORARIO DE LA MAQUINA O EQUIPO.
(24) SE ANOTARA HORARIO DE LA MAQUINA NUEVA EN LAS CONDICIONES ESPECIFICAS DEL TRABAJO A EJECUTAR, EN LAS CORRESPONDIENTES UNIDADES DE MEDIDA.
(25) SERA EL RESULTADO DE DIVIDIR EL COSTO UNITARIO DE • CADA MAQUINA ENTRE SU CORRESPONDIENTE RENDIMIENTO
- 1 8 5 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No.
ANEXO ECONÓMICO 1
HOJA: 3
DE: 3
G U I A DE L L E N A D O
(26) SERA EL RESULTADO DE SUMAR LOS IMPORTES PARCIALES DE HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO.
(27) EL RESULTADO DE SUMAR LOS IMPORTES TOTALES DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO.
(28) DEBERÁ INDICAR EL PORCENTAJE DE INDIRECTO OBTENIDO EN EL ANEXO ECONÓMICO 4.5
(29) AQUÍ COLOCARA EL IMPORTE QUE RESULTE DE MULTIPLICAR EL PORCENTAJE DE INDIRECTO POR EL COSTO DIRECTO.
(30) DEBERÁ INDICAR EL PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO OBTENIDO EN EL ANEXO ECONÓMICO 4.5
(31) DEBERÁ INDICAR EL RESULTADO DE MULTIPLICAR EL PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO POR LA SUMA DEL COSTO DIRECTO MAS LOS INDIRECTOS.
(32) DEBERÁ INDICAR EL PORCENTAJE DE CARGO POR UTILIDAD OBTENIDO EN EL ANEXO ECONÓMICO 4.5
(33) DEBERÁ PONER EL RESULTADO DE MULTIPLICAR EL PORCENTAJE DE CARGO POR UTILIDAD MULTIPLICADO POR LA SUMA DEL COSTO DIRECTO MAS COSTOS INDIRECTOS MAS COSTOS DE FINANCIAMIENTOS.
(34) LA QUE CORRESPONDA AL CONCEPTO DE TRABAJO, DE ACUERDO AL CATALOGO DE CONCEPTOS.
(35) DEBERÁ PONER EL RESULTADO DE LA SUMA DEL COSTO DIRECTO, MAS EL COSTO INDIRECTO, MAS EL COSTO POR FINANCIAMIENTO MAS CARGO POR UTILIDAD.
Artículos 181, 183 y 188 del R.LO.P.S.R.M.
Artículos 27 Fracción A.i y 162 del R.L.O.P.S.R.M.
-186-
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
(5) FIRMA DEL
REPRESENTANTE
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL
N° LUGAR Y FECHA , a de del 20
OBRA
ANEXO ECONÓMICO
1
HOJA
DE
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA (4)
N° ESPECIFICACIÓN GENERAL O COMPLEMENTARIA
(6) (7) A N Á L I S I S D E L O S P R E C I O S U N I T A R I O S
MATERIALES
(8)
UNIDAD
(9)
CANTIDAD
(10)
CTO UNITARIO
(11)
SUMA
IMPORTE
(12)
(13)
MANO DE OBRA
CATEGORÍA 0 CUADRILLA
(14) CANTIDAD
(15)
SALARIO
(16)
CTO UNITARIO
(17)
RENDIMIENTO
(18)
SUMA
IMPORTE
(19)
(20
HERRAMIENTA MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCIÓN
(21)
CANTIDAD
(22)
COSTO HORARIO
(23)
RENDIMIENTO
(24)
SUMA
IMPORTE
(25)
(26)
COSTO DIRECTO (27)
FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDADES
COSTO INDIRECTO % tx (C D ) COSTO DE FINANCIAMIENTO % Fx (C D + C l ) CARGO POR UTILIDAD % Ux (CD + C I +F) CARGOS ADICIONALES (ISN+ISCS+SECODAM) PRECIO
UNITARIO
TITULO TERCERO, CAPITULO SEXTO DEL R L O P S R M
UNIDAD
(34)
PORCENTAJE
(28)
(30)
(32)
IMPORTE
(29)
(31)
(33)
(35)
-187-
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No.
RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS BÁSICOS O PRELIMINARES
(GUÍA DE LLENADO)
El licitante" presentará la relación y los análisis de costos básicos de los materiales requeridos para la ejecución de los trabajos.
Cuando existan insumos de los señalados en la fracción X del artículo 26 del
Reglamento, deberá señalar el período ofertado.
A).- ENCABEZADO:
OBRA:
UNIDAD:
FECHA:
LICITANTE:
No. DE CONCURSO:
CONCEPTO DE TRABAJO:
B).- TEXTO
CLAVE:
MATERIALES:
La indicación de las bases de la
convocatoria.
La que le corresponda.
La indicada.
Se anotará el nombre o razón social
completa del licitante que presenta la
proposición. Este espacio también
servirá para que signe el representante
legal del licitante.
La clave que le corresponda.
Se anotará la descripción del concepto correspondiente.
El código establecido por el licitante
correspondiente al listado de insumos
que presentó en el anexo AT-14.
Nombre de los materiales que
intervienen en el análisis, indicando sus
- 188 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
UNIDAD:
CANTIDAD:
COSTO UNITARIO:
IMPORTE:
SUMA:
MANO DE OBRA:
CLAVE:
CATEGORÍA:
UNIDAD:
CANTIDAD:
COSTO UNITARIO:
IMPORTE:
características generales.
La unidad de medida del material.
La cuantía del material considerado para
ejecutar el concepto de trabajo.
El costo unitario del material sin incluir
I.V.A. relacionado en el anexo AT-14.
Se anotará el resultado de multiplicar la
cantidad por el costo unitario
correspondiente.
Se anotará el resultado de sumar los importes parciales de los materiales.
El código establecido por el licitante
correspondiente al tabulador de salarios
que presentó en el anexo AT-14.
Se anotará la categoría del personal que
interviene en el concepto de trabajo.
La correspondiente al rendimiento y al
personal empleado (hora, tumo, etc.).
Será el resultado de aplicar el inverso al
rendimiento del personal
correspondiente.
El salario del personal por unidad, (hora,
turno, etc.) según la categoría empleada,
congruente con el anexo Ae-03.
Se anotará el resultado de multiplicar la
cantidad por el salario del personal
correspondiente.
-189 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
SUMA:
EQUIPO Y HERRAMIENTA:
CLAVE:
EQUIPO:
UNIDAD:
CANTIDAD:
COSTO UNITARIO:
IMPORTE:
SUMA:
COSTO DIRECTO:
ARTÍCULO 27 FRACCIÓN A.ll DEL R.L.O.P.S.R.M.
Se anotará el resultado de sumar los
importes parciales de la mano de obra.
El código establecido por el licitante
correspondiente al listado de insumos
que presentó en el anexo AT-14.
El nombre del equipo de que se utiliza en
el concepto de trabajo.
La que le corresponda al equipo (hora,
turno, etc).
El inverso del rendimiento del equipo en
cuestión.
El costo por unidad (hora, turno, etc.)
Se anotará el resultado de multiplicar la
cantidad por el costo unitario
correspondiente.
Será el resultado de sumar los importes
parciales de equipo y herramienta, en su
caso.
El resultado de sumar los importes
totales de material, mano de obra
herramienta y equipo.
-190 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
ANEXO AE-02
LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No.
ANÁLISIS DE COSTO DIRECTO BÁSICO
OBRA
FECHA
LICITANTE-
NO. DE CONCURSO:
CONCEPTO DE TRABAJO-
UNIDAD.
—
HOJA
CLAVE:
CLAVE MATERIALES UNIDAD CANTIDAD
%
COSTO
SUBTOTAL
IMPORTE
$
CLAVE »¿M *TT~ MANO DE OBRAs«v\ v s * * - Si UNIDAD CANTIDAD
%
íiiv C O S T O S
SUBTOTAL
t IMRQRTE -
$
*- "CLAVE ' i "EQLÍÍPO Y HERRAMIENTA " UNIDAD ¿ CANTIDAD
%
vcosTéSc-
SUBTOTAL
IMPORTE
$
COSTO DIRECTO
-191 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No.
ANEXO AE-03
TABULADOR DE SALARIOS
(GUÍA DE LLENADO)
"El licitante" presentará el tabulador de salarios base de mano de obra por jornada
(diurna, vespertina o nocturna) de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo e integración
de los salarios, incluyendo prestaciones y cargos patronales del IMSS y del
INFONAVIT.
A).- ENCABEZADO
LICITACIÓN No.: La clave que le corresponda.
PARA: Se especificará el tipo de la obra y el
lugar donde se efectuará la misma.
Se anotará el nombre o razón social
completa del licitante que presenta la
proposición.
Este espacio servirá par que signe el
representante legal del licitante.
La clave que le corresponda a la
categoría de la mano de obra.
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
FIRMA DEL LICITANTE:
B).-COLUMNA
No.
CATEGORÍA:
SALARIO DIARIO NOMINAL:
FACTOR DE SALARIO REAL:
SALARIO REAL:
Descripción de la categoría de la mano
de obra.
El salario de la cotización.
El factor de salario real correspondiente,
de acuerdo al anexo AT-15.3 y AE-03.
El resultado de multiplicar el salario base
por el factor de salario real
Artículos 27 Fracción A III del R L O P S R M
-192-
INSTITUTO TFCNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No.
LICITACIÓN No PARA
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE
HOJA DE
TABULADOR DE SALARIOS
No CATEGORÍAS SALARIO DIARIO NOMINAL FACTOR DE SALARIO
REAL
SALARIO REAL
-193-
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
í?ANEXO i » AE-04*
LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No.
ANÁLISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO
ANEXO ECONÓMICO 3.3 AE-04
HOJA: 1
DE: 3
I N S T R U C C I O N E S D E L L E N A D O A) ENCABEZADO
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
B) TEXTO
(6)
(7)
C) DATOS GENERALES
(8)
0)
(10)
(11)
LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA
DEBERÁ INDICAR LA PLAZA DONDE SE LLEVARA A CABO LA APERTURA DE OFERTA TÉCNICA ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE CELEBRARA.
SE ESPECIFICARA EL NOMBRE DE LA OBRA Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS.
SE ANOTARA EL NOMBRE 0 RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA LICITANTE
EL NUMERO QUE LE CORRESPONDA, DE ACUERDO AL (ANEXO TÉCNICO 9)
NOMBRE, MARCA Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MAQUINARIA 0 EQUIPO, SU POTENCIA, TIPO DE MOTOR Y ELEMENTOS DE QUE CONSTE.
INDICAR EL TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR MAQUINA 0 EQUIPO.
EL COSTO DE ADQUISICIÓN DE LA MAQUINA NUEVA EN EL MERCADO NACIONAL CON TODOS SUS ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES; SIN INCLUIR I.V.A. EN SU CASO SE ANOTARA EL PRECIO DE ADQUISICIÓN DE LAS LLANTAS, CONSIDERANDO EL PRECIO EN EL MERCADO NACIONAL DE LLANTAS NUEVAS. ES EL VALOR INICIAL DE LA MAQUINA, CONSIDERÁNDOSE COMO TAL, EL PRECIO COMERCIAL DE ADQUISICIÓN DE LA MAQUINA NUEVA EN EL MERCADO NACIONAL DESCONTANDO EL PRECIO DE LAS LLANTAS EN SU CASO.
- 194 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
ANEXO ECONÓMICO AE-04
HOJA: 2
DE: 3
I N S T R U C C I O N E S D E L L E N A D O
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
SE ANOTARA EL PORCENTAJE CONSIDERADO PARA EL TIPO DE MAQUINA 0 EQUIPO CUYA APLICACIÓN AL VALOR DE ADQUISICIÓN (Va), REPRESENTA EL VALOR COMERCIAL QUE TIENE LA MISMA AL FINAL DE SU VIDA ECONÓMICA.
SE ANOTARA LA VIDA ECONÓMICA DE LA MAQUINA 0 EQUIPO EXPRESADA EN HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO.
SE ANOTARA EL INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN QUE SE TOMO COMO BASE PARA LA TASA DE INTERÉS.
SE ANOTARA EL PORCENTAJE DE TASA DE INTERÉS ANUAL DEL INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN UTILIZADO.
SE ANOTARA EL NUMERO DE HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO DE LA MAQUINA 0 EQUIPO, POR AÑO
SE ANOTARA EL PORCENTAJE DE LA PRIMA ANUAL PROMEDIO ADECUADO PARA EL TIPO DE MAQUINA 0 EQUIPO.
SE ANOTARA EL PORCENTAJE ADECUADO DE ACUERDO AL TIPO DE MAQUINA Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO.
SE ANOTARAN LOS HP DEL O LOS MOTORES ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE DE LA MAQUINA 0 EQUIPO.
SE ANOTARA EL FACTOR DE OPERACIÓN ADECUADO PARA EL MOTOR, DE LA MAQUINA 0 EQUIPO.
SE ANOTARA LA POTENCIA DE OPERACIÓN, COMO PRODUCTO DE LA POTENCIA NOMINAL POR EL FACTOR DE OPERACIÓN. SE ANOTARA EL COEFICIENTE DETERMINADO POR LA EXPERIENCIA, QUE VARIARA DE ACUERDO CON EL COMBUSTIBLE QUE SE UTILICE.
SE ANOTARA EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE PUESTO EN LA MAQUINA, SIN I.V.A. Y VIGENTE A LA FECHA DE CONCURSO.
SE ANOTARA LA CAPACIDAD DEL CARTER (RECIPIENTE DE LUBRICANTE) DE LA MAQUINA O EQUIPO. SE ANOTARA EL NUMERO DE HORAS ENTRE CAMBIOS SUCESIVOS DE LUBRICANTE.
- 195 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
ANEXO ECONÓMICO AE-04
HOJA: 3
DE: 3
I N S T R U C C I O N E S D E L L E N A D O SE ANOTARA EL COEFICIENTE DETERMINADO POR LA EXPERIENCIA, QUE VARIARA DE ACUERDO CON EL COMBUSTIBLE QUE SE UTILICE.
SE ANOTARA EL PRECIO DEL LUBRICANTE PUESTO EN LA MAQUINA, SIN I.V.A. Y VIGENTE A LA FECHA DE CONCURSO.
SE ANOTARAN LAS HORAS DE VIDA ECONÓMICA DE LAS LLANTAS TOMANDO EN CUENTA LAS CONDICIONES DE TRABAJO IMPUESTAS A LAS MISMAS.
SE ANOTARAN LAS HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO DE LA MAQUINA DENTRO DEL TURNO.
SE ANOTARAN LOS SALARIOS POR TURNO DEL PERSONAL NECESARIO PARA OPERAR LA MAQUINA.
SERÁ LA SUMA DE LOS RESULTADOS POR DEPRECIACIÓN + INVERSIÓN + SEGUROS + MANTENIMIENTO.
SERÁ LA SUMA DE LOS RESULTADOS DE COMBUSTIBLE + LUBRICANTES + LLANTAS + OTRAS FUENTES DE ENERGÍA.
SE ESCRIBIRÁ LA CATEGORÍA DEL PERSONAL ESPECIALIZADO (OPERADOR, AYUDANTES, ETC.)
LA CANTIDAD DE PERSONAL A UTILIZARSE.
SERÁ EL QUE RESULTE DEL ECONÓMICO 4.2 PARA CADA CATEGORÍA.
SERÁ EL RESULTADO DE MULTIPLICAR LA CANTIDAD POR EL S.R.
EL RESULTADO DE SUMAR LOS IMPORTES POR TURNO.
RESULTA DE DIVIDIR EL SALARIO POR TURNO ENTRE LAS HORAS EFECTUADAS POR TURNO.
SERÁ EL RESULTADO DE SUMAR ( 1 ) + ( 2 ) + ( 3 )
EN EL ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN DE IMPORTACIÓN, SE INDICARA EL TIPO DE CAMBIO EMITIDO POR EL BANCO DE MÉXICO CON SIETE DÍAS DE ANTELACIÓN A LA FECHA DE ENTREGA DE PROPOSICIONES Y APERTURA DE LA PROPUESTA TÉCNICA.
Articulo 27 Fracción A.IV y del 163 al 177 del R.L.O.P.S.R.M.
-196-
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
(5) FIRMA DEL REPRESENTANTE
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL
No LUGAR Y FECHA
OBRA
NOMBRE DE LA EMPRESA 0 PERSONA FÍSICA
ANÁLISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO (4)
ANEXO ECONOMIC<
AE-04
HOJA DE
EQUIPO N° (6) CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINA
(7) DATOS GENERALES
TIPO DE COMBUSTIBLE ífil GASOLINA DIESEL
%VA
(Pm) PRECIO DE LA MAQUINA
(Vn) PRECIO DE LAS LLANTAS
(Va) VALOR DE ADQUISICIÓN
(Vr) VALOR DE RESCATE
(Ve) VIDA ECONÓMICA
(le) INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN
(i) TASADE INTERÉS ANUAL
(Ha) HORAS EFECTIVAS POR AÑO
(S) PRIMA ANUAL PROMEDIO
(Q) MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR PARIDAD PESO-DÓLAR
I. CARGOS FIJOS (31)
(10)
$ (11)
$ (12)
(13) HRS
(14)
(15) %
(16) HRS
(17) %
(18) %
(HP) POTENCIA NOMINAL
(Fe) FACTOR DE OPERACIÓN
(HPOP) POTENCIA DE OPERACIÓN (HPxFo)
(CC) COEFICIENTE DE COMBUSTIBLE _
(Pe) PRECIO DEL COMBUSTIBLE (c) CAPACIDAD DEL CARTER
(19)
(20)
(21) HP
(22)
(23)
(24)
(t) HORAS ENTRE CAMBIO DE LUBTS (25) (CL) COEFICIENTES DE LUBRICANTES (26) (PL) PRECIO DEL LUBRICANTE
(Hv) VIDA DE LAS LLANTAS (28)
(27)
FECHA (H) HORAS EFECTIVAS POR TURNO (29) (So) SALARIO POR TURNO $ (30)
OTROS
HP
LT
LTS
HRS
LT
HRS
HRS TNO
11 DEPRECIACIÓN D = (Va - vR) / Ve
I 2 INVERSION 1 = (Va + Vr)i / 2 Ha
1.3 SEGUROS S = (Va + Vr)s / 2 Ha
1.4 MANTENIMIENTO T = Q x D
II. CONSUMOS (32) 0 SUMA CARGOS FIJOS
I11 COMBUSTIBLES E = CC x HPOP x PC II 2 OTRAS FUENTES DE ENERGÍA II 3 LUBRICANTES AL = (c/t) + CL x HPOP) x PL II 4 LLANTAS N = Vn / Hv =
0 SUMA CONSUMOS
. OPERACIÓN
CATEGORÍAS (33) CANTIDAD
(34)
SALARIO REAL (35)
IMPORTE
(36)
(So) = $ (37)
IH 1 OPERACIÓN Co = So / H = (38)
SUMA OPERACIÓN
COSTO DIRECTO POR OBRA = ( 1 ) + ( 2 .) + ( 3 ) (39)
-197-
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No.
ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL Y DE OFICINA DE
CAMPO
(GUÍA DE LLENADO)
A).- ENCABEZADO
LICITACIÓN No.:
PARA:
FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINO:
La clave que le corresponda
Se especificará el tipo de servicios y el
lugar donde se efectuará los mismos
La indicada en la convocatoria
La indicada en la convocatoria
(congruente con el plazo de ejecución)
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS La indicada en las bases de la licitación
TRABAJOS:
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
FIRMA DEL LICITANTE:
B).- TEXTO
Se anotará el nombre o razón social
completa del licitante que presenta la
proposición
Este espacio servirá para que signe el
representante legal del licitante
El licitante deberá presentar el análisis
detallado de los costos indirectos para la
ejecución de los trabajos no incluidos en
los cargos directos en lo correspondiente
a la oficina central, oficina de obra
incluyendo seguros, fianzas e
imprevistos, en su caso.
Articulo 27 Fracción V del R.LOPSRM.
-198-
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
»* k GASTOS INDIRECJPS, DE OFICINAS CENTRALES
M '
s#iExq ¿Afe-05.1
ANEXO AE-05 1
LICITACIÓN No DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
RAZÓN SOCAL DEL LICITANTE
FECHA
NOMBRE CARGO Y FIRMA DE LICITANTE
HOJA 1
DE 5
CONCEPTO GASTO ANUAL % I GASTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS 1 GERENTE GENERAL 2 GERENTE DE PRODUCCIÓN 3 GERENTE DE PLANEACIÓN 4 GERENTE DE CONTROL 5 IGUALA ASESORÍA LEGAL 6 IGUALA ASESORÍA FISCAL 7 JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS 8 AYDTE DEPTO PROYECTOS 9 DIBUJANTE DEPTO PROYECTOS 10 JEFE DE DEPTO COSTOS 11 AYDTE DE DEPTO DE COSTOS 12 JEFE DE DEPTO DE PROGRAMACIÓN 13 AYDTE DEPTO DE PROGRAMACIÓN 14 DIBUJANTE DEPTO DE PROGRAMACIÓN 15 SUPTE GRAL OBRAS LOCALES 16 SUPTE GRAL OBRAS FORÁNEAS 17 CONTADOR 18 JEFE DE DEPTO DE FACTURACIÓN 19 SRITA DEPTO FACTURACIÓN 20 MOZO DEPTO FACTURACIÓN 21 JEFE DE DEPTO DE COMPRAS 22 CHOFERES 23 ALMACENISTA GRAL 24 AUXILAIR ALMACENISTA 25 MECÁNICO 26 VELADORES 27 JEFE DEPTO IMPUESTOS 28 AUXILIAR DEPTO DE IMPUESTOS 29 TAQUIMECANÓGRAFA 30 SRIA MECANÓGRAFA 31 RECEPCIONISTA 32 MENSAJERO TOTAL I
-199-
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
• 1 ^vANEXO j
B t B L I Ü J g"gfl GASTOS INDIRECTOS DE OFICINAS CENTRALES
ANEXO AE-05.1
LICITACIÓN No. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
RAZÓN SOCAL DEL LICITANTE:
FECHA:
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LICITANTE
HOJA: 2
DE: 5
CONCEPTO II. ALQUILERES Y AMORTIZACIÓN 1. ALQUILER DE OFICINA 2. DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA 3 MANTENIMIENTOEQUIP. OFICINA 4. ALQUILER ALMACÉN 5. DEPREC INSTALACIÓN ALMACÉN 6.DEPREC EQUIPO DE ALMACÉN 7. MANTENIM. EQUIPO DE ALMACÉN 8. LUZ OFICINA Y ALMACÉN 9. TELEFONO OFICINA DE ALMACÉN 10. DEPREC. AUTOS OFICINA 11. MANTENIM. AUTOS OFICINA 12.DEPREC. CAMIONETAS OFICINA 13. MANTENIM. CAMIONETAS OFIC. 14. CELULAR 15. FAX
GASTO ANUAL %
TOTAL II III. OBLIGACIONES, SEGUROS Y REGISTRO 1.REGSITROSIEM 2. CUOTAS ASOCIACIONES PROFES. 3. AFILIACIÓN A LA CEMIC* 4. PUBLICACIONES Y BIBLIOTECAS 5. SEGUROS AUTOMÓVILES 6. SEGURO CAMIONETA 7. MULTIPOUZA (ROBO OFICINA CONTENIDOS, VALORES TRANSPORTE, INCENDIO) TOTAL III IV. MATERIALES DE CONSUMO 1. COMBUSTIBLES AUTOMÓVILES 2. COMBUSTIBLES CAMIONETAS 3. IMPRESOS OFICINAS 4. PAPELERÍA Y OFICINA 5. COPIAS HELIOGRAFICAS 6. COPIAS XEROGRAFICAS 7. ARTÍCULOS DE LIMPIEZA 8. VARIOS TOTAL IV
- 200 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
GASTOS INDIRECTOS DE OFICINAS CENTRALES
-¿AflEXO f*AEfl:i
ANEXO AE-05.1
LICITACIÓN No DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
RAZÓN SOCAL DEL LICITANTE
FECHA.
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LICITANTE
HOJA 3
DE 5
CONCEPTO V CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN 1 GASTOS DE CONCURSO 2 PROYECTOS NO REALIZADOS 3 CELEBRACIONES DE OFICINA 4 PROPAGANDA 5 GASTOS DE CONSUMO 6 ATENCIÓN A CLIENTES 7 CAPACITACIÓN ADICIONAL AL ICIC"*
GASTO ANUAL %
TOTAL V * CMIC CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN ** SIEM SISTEMA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL MEXICANO *** ICIC INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN
RESUMEN GASTOS INDIRECTOS DE OFICINA CENTRALES
CONCEPTO 1. GASTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS II ALQUILERES Y AMORTIZACIÓN III. OBLIGACIONES, SEGUROS Y REGISTRO IV. MATERIALES DE CONSUMO V. CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN SUMA INDIRECTOS DE OPERACIÓN VOLUMEN DE OBRAS A COSTO DIRECTO PORCIENTO
GASTO ANUAL %
-201 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
GASTOS INDIRECTOS DE OBRA ANEXO AE-05.2
ANEXO AE-05.2
LICITACIÓN No. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
RAZÓN SOCAL DEL LICITANTE:
FECHA:
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LICITANTE
HOJA: 4
DE: 5
CONCEPTO 1. GASTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS 1. JEFE DE OBRA 2. RESIDENTE FRENTE 1 3. AYUDANTE RESIDENTE FRENTE 1 4. RESIDENTE FRENTE 2 5. AYUDANTE RESIDENTE FRENTE 2 6. RESIDENTE FRENTE 3 7. AYUDANTE RESIDENTE FRENTE 3 8. INGENIERO TOPÓGRAFO 9. CADENERO 10. ESTADALERO 11. ING. LABORATORIO 12.AYTE LABORATORIO 13. JEFE ADMINISTRATIVO 14. AYTE. ADMINISTRATIVO 15. ALMACENISTA GRAL. 16. ALMACENISTA FRENTE 2 17. ALMACENISTA FRENTE 3 18. CHOFER 19. MECÁNICO 20. ELECTRICISTA 21. MOZO 22. VELADOR 23. SECRETARIA 24. MECANÓGRAFA 25. LIMPIEZA GRUPO 1 26. EN DELLATES GRUPO 5 TOTAL I II. TRASLADO DE PERSONAL DE OBRA 1. JEFE DE OBRA 2. RESIDENTES 3. AYUDANTES 4. ADMINISTRATIVOS 5. SUPERVISIÓN
GASTO ANUAL %
TOTAL II III. COMUNICACIONES Y FLETES 1. TELEFONO DE OBRA 2. RADIO DE OBRA 3. FAX DE OBRA 4. TELÉGRAFOS 5. GIROS Y SITUACIONES 6. EXPRESS 7. TRANSPORTE EQUIPO MAYOR 8. TRANSPORTE EQUIPO MENOR ENSERES 9. AUTOVÓVIL UTILITARIO OBRA 10. CAMIONETA OBRA TOTAL III
-202-
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
GASTOS INDIRECTOS DE OBRA xANEX4f
ANEXO AE-05.2
LICITACIÓN No. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
RAZÓN SOCAL DEL LICITANTE:
FECHA:
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LICITANTE
HOJA: 5
DE: 5
CONCEPTO IV. CONSTRUCCIONES PROVISIONALES 1. CERCA Y PUERTAS 2. CASETAS Y VELADORES 3. OFICINA 4. BODEGA CUBIERTA 5. ALMACÉN DESCUBIERTO 6. DORMITORIO 7. SANITARIOS 8. COMEDOR Y COCINA 9. INST. HIDRÁULICA PROVISIONALES 10. INST. ELÉCTRICAS PROVISIONALES 11. CAMINO ACCESO
GASTO ANUAL %
TOTAL IV V. CONSUMOS VARIOS 1. CONSUMO ELÉCTRICO 2. CONSUMO AGUA 3. DEPRECIACIÓN TRANSFORMADOR 4. DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA 5. DEPRECIACIÓN EQUIPO DE CAMPAMENTO 6. DEPRECIACIÓN EQUIPO DE LABORATORIO 7. FOTOGRAFÍA 8. SINDICATOS Y LETREROS 9. PAPELERÍA Y COPIAS 10. VARIOS 11. OTROS GASTOS TOTAL V
CONCEPTO I. GASTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS II. TRASLADO DE PERSONAL DE OBRA III. COMUNICACIONES Y FLETES IV. CONSTRUCCIONES PROVISIONALES V. CONSUMOS VARIOS VI. FIANZAS Y SEGUROS Vil. IMPREVISTOS EN LA OBRA SUMA INDIRECTOS DE OBRA COSTO DIRECTO DE OBRA PORCIENTO
IMPORTE %
NOTA: PARA GASTOS DE CAMPO EL PORCENTAJE SE REFERIRÁ AL COSTO DIRECTO LA OBRA ESPECIFICA.
- 203 -
LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No.
ANÁLISIS DE COSTOS POR FINANCIAMIENTO
(GUÍA DE LLENADO)
A).- ENCABEZADO
LICITACIÓN No.:
PARA:
FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINO:
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS:
La clave que le corresponda
Se especificará el objeto de la licitación
La indicada en la convocatoria
La indicada en la convocatoria
(congruente con el plazo de ejecución)
La indicada en las bases de la licitación
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
FIRMA DEL LICITANTE:
B).- TEXTO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
Se anotará el nombre o razón social
completa del licitante que presenta la
proposición
Este espacio servirá para que signe el
representante legal del licitante
El costo por financiamiento deberá estar
representado por un porcentaje de la
suma de costos directos e indirectos y
corresponderá a los gastos derivados
por la inversión de recursos propios o
contratos que realice el contratista en
costos directos, indirectos, anticipos y en
general cualquier gasto requerido según
programa de construcción.
- 2 0 4 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
El procedimiento deberá ser fijado por
cada dependencia o entidad
contemplando: que el porcentaje del
costo por financiamiento se obtenga de
la diferencia que resulte de los ingresos
y egresos, afectado por la tasa de interés
propuesta por el contratista y que estará
referida a un indicador económico oficial
tal como CETES, CPP, TIIP, etc.
ARTÍCULO 27 FRACCIÓN VI DEL R.L.O.P.S.R.M.
- 2 0 5 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
ANEXO AE-06
V J
FECHA INICIO: LICITACIÓN NUM. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS ANEXO AE-06
HOJA:
DE-
ANÁLISIS POR FINANCIAMIENTO
CONCEPTO
A
B
C
D
E
F
G
H
1
J
K
L
M
N
AVANCE PROGRAMA DEL P.V.
AVANCE ACUMULADO DEL P.V.
ANTICIPO DEL P.V.
ESTIMACIÓN MENSUAL PRESENTADA (A)
AMORTIZACIÓN ANTICIPO % f- xD)
CARGOS ADICIONALES (0.005 x D) SUMA INGRESOS (C+D-E-F)
INGRESOS ACUMULADOS EGRESOS (COSTO DIRECTO + INDIRECTOS)
EGRESOS ACUMULADOS
DIFERENCIA
GASTO FINANCIERO DE FECHA DE + %
12 MESES
GASTOS FINANCIEROS (L x M)
GASTOS FINANCIEROS ACUMULADOS
CARGO FINANCIERO =
MES 1 2 3 4 5 6
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE QUE FIRMA
-206-
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No.
UTILIDAD PROPUESTA
El cargo por utilidad es la ganancia que recibe el contratista por la ejecución del
concepto de trabajo; será fijado por el licitante, considerando las deducciones al
impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en las utilidades de las
empresas.
ARTICULO 27 FRACCIÓN Vil Y 188 DEL R L.O.P.S.R.M.
- 207 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
•^fttokxo-
LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No.
UTILIDAD
(EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE)
En relación a la Licitación No. relativa
a: , por este conducto manifiesto a usted a
nombre de mi representada.
Que la utilidad propuesta para la presente licitación será de: %, la cual tiene
considerada las reducciones correspondientes del Impuesto Sobre la Renta y la
Participación de los Trabajadores en la Utilidad de la Empresa.
ATENTAMENTE
FIRMA
-208 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
ANEXO AE¿08
\ / LICIT ACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No.
CARGOS ADICIONALES
(EN HOJA ^EMBRETADA DEL LICITANTE)
DE DE 200 -
EN RELACIÓN A LA LICITACIÓN NO. RELATIVA
MANIFIESTO A USTED A NOMBRE DE MI REPRESENTADA.
QUE LOS CARGOS ADICIONALES PARA LA PRESENTE LICITACIÓN SERÁN DE:
% LOS CUALES CORRESPONDEN AL 2.0% DEL IMPUESTO SOBRE
NÓMINA, 3.0% DEL IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CRÉDITO AL SALARIO Y 5 AL
MILLAR DE SECODAM.
ATENTAMENTE
FIRMA
-209-
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
AN EXO 4 AE-08.1
UCITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No.
CARGOS ADICIONALES Y FACTOR DE SOBRECOSTO
La definición de I factor de sobre de costo es, a nuestra consideración, "El Factor
por el cual deberá multiplicarse el Costo nireato. para-jnühfcmer «| Precio de
Venta"
Para el caso de obra de la Federación:
1. Los que afecten al costo directo (S/CD), tales como el gasto indirecto d
operación de la empresa y el gasto indirecto de operación de la obra.
2. Los que afectan al costo directo más indirectos (S/A), tales como el
financiamiento
3. Los que afectan al costo directo más indirectos más financiamiento (S/A), tales
como la utilidad.
4. Los que deben adicionarse después de la utilidad, tales como cargos
adicionales que incluyen: gastos de inspección y supervisión, SECODAM
(0.5%) sobre precio de venta, e impuestos locales como el Impuesto sobre
Nóminas (2%) y federales como el ISCS (3%) de los sueldos y salarios
integrados.
La reglamentación de la Federación nos indica que el impuesto sobre nóminas y el
impuesto sustitutivo del crédito al salario pueden aplicarse en los cargos adicionales,
por tanto, en adelante se determinarán el porcentaje de dichos impuestos.
I.- Porcentajes de sueldos base referido al costo directo de la obra incluido en:
A.- Determinación del monto del Impuesto Sobre Nomina e Impuesto
Sustitutivo del Crédito al Salario en Gastos Indirectos de Operación.
CD x Gasto Indirecto de Operación X Gasto Técnico Administrativo/Sueldos Reales = Sueldos Base
- 2 1 0 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
\ v 3t< »
1 x 0.1022 x 0.71 = 0.05676 1.2784
B.-Determinación del monto del Impuesto Sobre Nómina e Impuesto Sustitutivo
del Crédito al Salario en Gastos Indirectos de Campo.
CD x Gasto Indirecto de Operación X Gasto Técnico Administrativo/Sueldos Reales = Sueldos 8ase
1 x 0.1168 x 0.59 = 0.05380' 1.2784
II.- Porcentajes de salarios bases referidos al costo directo de la obra incluidos
en:
C - Determinación del monto del Impuesto Sobre Nómina e Impuestos
Sustitutivo del Crédito al al Salario del Costo Directo de la Mano de Obra.
CONCEPTO
PEÓN ALBAÑILERÍA COORDINADOR FIERRERO AYUDANTE GRAL. CARPINTERO OPERADOR EQ. MAYOR OPERADOR CAMIÓN TOPÓGRAFO SOLDADOR CADENERO OPERADOR EQ. MENOR TOTALES
CANTIDAD
JORNAL 334.61 147.44
1.48 246.06 990.43 498.32
2.82 7.09 1.60 5.70 1.60
65.33
SALARIO
REAL 204.94 324.16 324.16 347.99 216.88 347.99 443.35 336.08 401.63 371.83 216.88 216.88
IMPOR. SAL.
REAL 68,574.97 47,794.15
479.76 85,626.42
214,804.46 173,410.38
1,250.25 2,382.81
642.61 2,119.43
347.01 14,168.77
611,601.00
SAL. BASE
COTIZACIÓN 126.92 201.58 201.58 216.51 134.38 216.51 276.23 209.04 250.10 231.44 134.38 134.38
IMPOR. SAL. BASE
COTIZ. 42,468.70 29,720.96
298.34 53,274.45
133,093.98 107,891.26
778.97 1,482.09
400.16 1,319.21
215.01 8,779.05
379,722.18
-211 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No. AE-08;i
MANO DE OBRA = COSTO DIRECTO
SALARIO REAL = SALARIO BASE
611,601.00 =0.288238 2,121,860.83
611,601.00 = 1.6107 379,722.18
CD x COSTO MANO DE OBRA/SALARIOS REALES =SALARIOS BASE
1 x 0.2869 = 0.17812 1.6107
Consecuentemente las sumas de sueldos y salarios base de cotización, serían, en
forma porcentual para:
A.-GASTO INDIRECTO DE OPERACIÓN = 0.05676 B.- GASTO INDIRECTO DE CAMPO = 0.0538 C- COSTO DIRECTO = 0.17812
SUMA TOTAL = 0.28868 0.29
En base a las suposiciones de los ejemplos de Gastos Indirectos de operación,
tendríamos los siguientes datos, como se muestran en la tabla siguiente.
1).- Gastos Indirectos de Operación de las empresas desarrolladas en los ejemplos.
EMPRESA
Ejemplo Chica
Media
Grande
GASTO DE OPERACIÓN
CD OBRAS ANUALES 10 22%
8 00%
5 06%
GASTO TÉCNICO ADMO.
71.00%
59.00%
68.00%
PRECIO PONDERADO S REAL/S BASE
1.2784
1.2764
1.2789
2).- En base a las suposiciones de los ejemplos de gastos indirectos de obra
tendíamos:
EMPRESA
Ejemplo Chica
Media
Grande
GASTO DE OPERACIÓN
CD OBRAS ANUALES 11 66%
8 35%
6 72%
GASTO TÉCNICO ADMO.
59 00%
58 00%
62.00%
PRECIO PONDERADO S REAL/S BASE
1.2786
1.2813
1.2739
-212-
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
3).- Para investigar este porcentaje es recomendable, en función de la explosión de
insumos de la mano de obra, definir el porcentaje de la misma, respecto al costo
directo de la obra, para con posterioridad obtener la sumatoria de salarios reales y la
se salarios base de cotización para determinar el cociente a aplicar.
Por lo tanto, para la determinación del factor de sobrecosto se considerará:
1. Un gasto de operación de una empresa pequeña al 10.22% (S/CD).
2. Un gasto de campo de 11.38% (cliente óptimo), 11.66 % (Cliente medio),
11.70 % (cliente máximo) (S/CD).
Cabe hacer notar que:
a) El cliente óptimo estima cada 15 días naturales y paga a los 36 días naturales.
b) El cliente medio estima cada 30 días naturales y paga a los 41 días naturales.
c) El cliente máximo estima cada 30 días naturales y paga a los 60 días
naturales.
3.- cargos adicionales del 05% (SECODAM) referido al precio de venta; el 2% del
Impuesto Sobre la Nomina y 3% del Impuesto Sustitutivo del Crédito al Salario
referidos ambos a los salarios y sueldos base de la empresa.
-213 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No.
EXPLOSION DE INSUMOS (GUÍA DE LLENADO)
"El licitante" presentará el listado de insumos que interviene en la integración de la propuesta, agrupado por materiales más significativos y equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, con la descripción de cada uno de ellos indicando las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medición, y sus importes.
A).- ENCABEZADO
LICITACIÓN No.:
PARA:
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
FIRMA DEL LIC'TANTE:
B).- COLUMNA
CLAVE:
DESCRIPCIÓN:
UNIDAD:
CANTIDAD:
COSTO UNITARIO:
La clave que le corresponda.
Se especificará el tipo de la obra y el
lugar donde se efectuará la misma.
Se anotará el nombre o razón social
completa del licitante que presenta la
proposición.
Este espacio servirá par que signe el
representante legal del licitante.
La clave que le corresponda al insumo
Descripción del maquinaria o correspondiente.
insumo (material, mano de obra)
La unidad de medida del insumo
correspondiente.
La cuantía del insumo necesaria para la
ejecución de la obra.
El precio por unidad del insumo
correspondiente.
- 2 1 4 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
IMPORTE: El resultado de multiplicar la cantidad por
el costo unitario.
Se anotara el porcentaje correspondiente PORCENTAJE
-215-
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
EXPLOSIÓN DE INSUMIOS
EXPLOSIÓN DE INSUMOS ANEXO AE-9
CONSIDERANDO EN ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
LICITACIÓN No
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
RAZÓN SOCAL DEL LICITANTE
FECHA
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL
LICITANTE
HOJA
DE
CLAVE
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT
TOTAL MATERIALES MANO DE OBRA
TOTAL DE MANO DE OBRA
HERRAMIENTA
TOTAL HERRAMIENTA
EQUIPO
TOTAL EQUIPO
TOTAL DEL REPORTE
IMPORTE %
- 2 1 6 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
ANEXO AE-10
l ) LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No.
CATALOGO DE CONCEPTOS
(GUÍA DE LLENADO)
I N S T R U C C I O N E S DE L L E N A D O
ANEXO ECONÓMICO AE-10 |
HOJA: 1
DE: 2
A)ENCABEZADO
(1)
(2)
(3)
(4)
B)TEXTO
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
LA CLWE QUE LE CORRESPONDA
DEBERÁ INDICAR LA PLAZA DONDE SE LLEVARA A CABO LA APERTURA DE OFERTA TÉCNICA ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE CELEBRARA.
SE ESPECIFICARA EL NOMBRE DE LA OBRA Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS.
SE ANOTARA EL NUMERO CONSECUTIVO DE HOJAS QUE LE CORRESPONDA Y EL NUMERO TOTAL DE HOJAS DE ESTE ANEXO.
SE ANOTARA EL NUMERO PROGRESIVO CORRESPONDIENTE DEL CONCEPTO
SE ANOTARA EL NUMERO DE LA CLAVE CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO INDICADO EN ESPECIFICACIÓN PROPORCIONADO POR CAPUFE.
SE ANOTARA CON CLARIDAD LA DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO CORRESPONDIENTE, EMPLEÁNDOSE EN SU CASO UN NUMERO RAZONABLE DE RENGLONES.
LA CUANTÍA DEL CONCEPTO DE OBRA CORRESPONDÍ-. ENTE.
LA UNIDAD DE MEDIDA DEL CONCEPTO DE OBRA.
SE ANOTARA EL ESPACIO A LA DERECHA DE LA CANTIDAD QUE SE TENGA ACUMULADA HASTA LA HOJA ANTERIOR.
CON NUMERO EN EL RENGLÓN CORRESPONDIENTE EL PRECIO UNITARIO DEL CONCEPTO, DE ACUERDO AL ANEXO ECONÓMICO 4.
EN EL RENGLÓN CORRESPONDIENTE SE ANOTARA CON LETRA EL PRECIO UNITARIO DEL CONCEPTO.
EL IMPORTE RESULTADO DE LA OPERACIÓN DE LA CANTIDAD POR EL PRECIO UNITARIO DEL CONCEPTO.
- 2 1 7 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
ANEXO ECONÓMICO AE-10
HOJA 2
DE 2
I N S T R U C C I O N E S DE L L E N A D O
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
SE ANOTARA EL NOMBRE 0 RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE
ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA LICITANTE
EL IMPORTE PARCIAL DE LA HOJA EN CUESTIÓN
EL IMPORTE ACUMULADO HASTA LA HOJA EN CUESTIÓN
SE DEJARA EN BLANCO PARA REVISION DE CAPUFE
SE DEJARA EN BLANCO PARA REVISION DE CAPUFE
Articulo 27 Fracción IX del R L O P S R M
- 2 1 8 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
NOTA: EL LICITANTE DEBERÁ PONER EL IMPORTE TOTAL EN LA ULTIMA HOJA
ANEXO AE-10
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL
No
LUGAR Y FECHA
OBRA
ANEXO
ECONÓMICO
10
HOJA
DE
RELACIÓN DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN
N°
(5)
ESPECIFICACIÓN
GENERAL 0
COMPLEMENTARIA
(6)
(14)
NOMBRE DE LA EMPRESA 0
P ERSONA FÍSICA
CONCEPTOS DE OBRA
DESCRIPCIÓN
(7)
(15)
FIRMA DEL
REPRESENTANTE
CANTIDAD
(8)
UNIDAD
(9)
IMPORTE ACUMULADO DE LA HOJA ANTERIOR (10)
PRECIO UNITARIO
CON NUMERO
(11)
CON LETRA
(12)
SUMA DEL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA
PROPOSICIÓN QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO 0 PARA USO
EXCLUSIVO
Y POSTERIOR DE
TOTAL
ESTA HOJA
ACUMULADO
IMPORTE
PESOS
(13)
(16)
(17)
(18)
(19)
- 2 1 9 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
ANEXO AE-11
LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No.
PROGRAMA CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS A PRECIO DE VENTA, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y
SUBPARTIDAS
El licitante podrá optar por presentar su programa de montos mensuales de los trabajos de ejecución de los trabajos en cualesquiera de las dos formas siguientes: Diagrama de barras o ruta crítica con diagrama de barras.
A).- ENCABEZADO
LICITACIÓN No.:
FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINO:
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS:
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
FIRMA DEL LICITANTE:
B).- COLUMNA
No. DE ORDEN PROGRESIVO:
CONCEPTO DE LOS TRABAJOS:
La clave que le corresponda.
La indicada en las bases de licitación.
La indicada en las bases de licitación
(congruente con el plazo de ejecución).
La indicada en las bases de licitación
Se anotará el nombre o razón social
completa del licitante que presenta la
proposición.
Este espacio servirá para que signe el
representante legal del licitante.
El número progresivo que le
corresponda, según el catalogo de
conceptos (AE-10).
Deberá desglosar en igual número de
concepto de trabajos, siguiendo el orden
progre. del catalogo de conceptos (AE-
-220-
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
CANTIDAD:
UNIDAD:
IMPORTE TOTAL EN PESOS:
MES/AÑO:
10).
La indicada en el número de concepto de
trabajos, siguiendo el orden progre. del
catalogo de conceptos (AE-10).
La indicada en el catalogo de conceptos
(AE-10).
Con número el importe total del concepto
de trabajo y desglosado en forma
mensual los importes parciales de dicho
concepto en pesos.
Se anotará el nombre del mes y año, de
acuerdo a las fechas de inicio y
terminación de los trabajos. En las
columnas correspondientes se graficará
y anotará los importes parciales que
correspondan al concepto de trabajos a
ejecutar de acuerdo a la duración de
cada actividad.
MONTO MENSUAL PROGRAMADO A
EJECUTAR: Anotar la sumatoria de los importes
parciales a ejecutar en el mes de que se
trate.
NOTA: Si el programa de TRABAJOS tuviera una duración mayor a este formato, se
deberán agregar los módulos necesarios hasta completar su programación total.
ART. 27 FRACCIÓN A.X. DEL R.LO.P.S.R.M.
-221 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
ANEXO AE-11
LICITACIÓN No
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
RAZÓN SOCAL DEL LICITANTE
FECHA
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL | LICITANTE
HOJA
DE
ANEXO AE-11
PROGRAMA CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS A PRECIO DE VENTA, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS
No DE ORDEN PROGRESIVO
CONCEPTO DE LOS TRABAJAOS
MONTO MENSUAL PROGRAMADO A EJECUTAR
ACUMULADO
CANTIDAD UNIDAD AÑO 1 2 3 4 5 IMPORTE TOTAL
EN PESOS
ART 27 FRACCIÓN A X D E L R L O P S R M
-222-
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
ANEXO . AE-42.I v ' ~v J
LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No.
PROGRAMA CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE LA MANO DE OBRA A COSTO DIRECTO
(GUÍA DE LLENADO)
A).- ENCABEZADO
LICITACIÓN No.: La clave que le corresponda.
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: Se anotará el Nombre o Razón Social
completa del licitante que presenta la
proposición.
Este espacio servirá para que signe el FIRMA DEL LICITANTE:
Representante Legal del Licitante. B).- COLUMNAS:
CATEGORÍA:
COSTO POR JORNADA:
JORNADA:
AÑO/MES:
IMPORTE TOTAL:
Se escribirá la categoría del personal
que trabajará en el área.
Se especificará claramente cual será el
costo de la jornada de cada categoría.
Se especificará cual es el número de
jornadas estimadas por cada categoría.
Se anotará el nombre del mes y año, de
acuerdo a las fechas de inicio y
terminación de los trabajos. En las
columnas correspondientes se graficará
y se anotarán los importes por categoría
en cada mes.
En el reglón correspondiente se anotará
en pesos el importe que resulte de
multiplicar el costo del jornal por los
-223-
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
jornales estimados por mes.
Se anotará en pesos los resultados
SUMA TOTAL POR MES: totales que resulten de hacer las
operaciones parciales por renglón y por
mes de las diversas categorías.
-224-
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
ANEXO AE-12.1
LICITACIÓN No.
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
RAZÓN SOCAL DEL LICITANTE:
FECHA:
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE
FECHA DE INICIO:
FECHA DE
TERMINACIÓN:
HOJA:
DE:
ANEXO AE-12.1
CATEGORÍA COSTO POR JORNADA
SUMA PARCIAL
SUMA ACUMULADA
JORNADAS AÑO
MES
1 2 3 4 5 IMPORTE TOTAL
EN PESOS
ART. 27 FRACCIÓN A.XI. DEL R.LO.P.S.R.M
-225-
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
j f í sftó>
LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No.
PROGRAMA CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES UTILIZACIÓN DE MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN A COSTO DIRECTO
(GUÍA DE LLENADO)
A).- ENCABEZADO
LICITACIÓN No.:
FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACIÓN:
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS:
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
FIRMA DEL LICITANTE:
B).- COLUMNAS
No. DE EQUIPO:
EQUIPO:
HORAS EFECTIVAS:
COSTO UNITARIO:
IMPORTE TOTAL EN PESOS:
La clave que le corresponda.
La indicada en la convocatoria.
La indicada eh la convocatoria
(congruente con el plazo de ejecución).
La indicada en las bases del concurso.
Se anotará el nombre o razón social
completa del licitante que presenta la
proposición.
Este espacio servirá para que signe el
representante legal del licitante.
El que corresponda a cada equipo de
acuerdo con el anexo AT-02.
La descripción del equipo.
Las horas efectivas que se va a ocupar
el equipo.
El importe por hora de cada equipo.
El importe total de la utilización del
equipo.
-226 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
MES/AÑO: Se anotará el nombre del mes y año, de
acuerdo con las fechas de inicio u
terminación de los trabajos. En las
columnas correspondientes se graficará
la duración a utilizar del equipo,
anotando el importe en pesos.
NOTA: En el caso de que el equipo se utilice en más de un concepto o actividad, se
deberá volver a anotar para cada una de ellas. Si el programa de utilización de
equipo tuviera una duración mayor a este formato, se deberá agregar los módulos
necesarios hasta completar su programación total.
ART. 27 FRACCIÓN A.XI b DEL R.L.O.P.S.R.M.
- 227 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
ANEXO AE-12.2
LICITACIÓN No.
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS.
RAZÓN SOCAL DEL LICITANTE:
FECHA DE INICIO
FECHA DE TERMINO:
PLAZO DE JECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE
HOJA:
DE:
ANEXO AE-12.2
PROGRAMA CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE OBRA A COSTO DIRECTO
No. EQUIPO EQUIPO
MONTO MENSUAL
ACUMULADO
HORAS
EFECTIVAS
COSTO
UNITARIO
AÑO
MES
1 2 3 4 5 IMPORTE
TOTAL
EN PESOS
ART. 27 FRACCIÓN A.XI. bDEL R L O.P.S.R.M.
•228-
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
ANEXO AE-12.3
LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No.
PROGRAMA CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES UTILIZACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN A COSTO DIRECTO
(GUÍA DE LLENADO)
A).- ENCABEZADO
LICITACIÓN No.:
FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACIÓN:
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS:
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
FIRMA DEL LICITANTE:
B).- COLUMNAS
No. DE ORDEN PROGRESIVO:
MATERIALES Y EQUIPO
INSTALACIÓN PERMANENTE:
UNIDAD:
CANTIDAD:
La clave que le corresponda.
La indicada en la convocatoria.
La indicada en la convocatoria
(congruente con el plazo de ejecución).
La indicada en las bases del concurso.
Se anotará el nombre o razón social
completa del licitante que presenta la
proposición.
Este espacio servirá para que signe el
representante legal del licitante.
El No. Progresivo que le corresponda.
PE Nombre de los materiales y equipo de instalación permanente.
La determinada por el licitante, para su
proposición.
La determinada por el licitante, para su
proposición.
-229-
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
COSTO UNITARIO
MES/AÑO:
IMPORTE A COSTO DIRECTO:
Anotar su costo unitario.
Se anotará el nombre del mes y año, de
acuerdo a las fechas de inicio y
terminación de los trabajos. En las
columnas correspondientes se graficará
la duración de la actividad para cada
concepto, anotando los importes
parciales a ejecutar en el mes de que se
trate en pesos.
Se anotarán los montos mensuales que
resulten de la suma de los conceptos de
adquisición acumulados durante el
período.
NOTA: Si el programa de los trabajos tuviera una duración mayor a este formato, se
deberán agregar los módulos necesarios hasta completar su programación total.
ART. 27 FRACCIÓN A.XI. c. DEL R.L.O.P.S.R.M.
- 230 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
ANEXO i AE-12.3
LICITACIÓN No.
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
RAZÓN SOCAL DEL LICITANTE:
FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINO:
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE
HOJA:
DE:
ANEXO AE-12.3
PROGRAMA CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE A COSTO DIRECTO
No. DE ORDEN
PROGRESIVO
MATERIALES Y EQUIP. DE
INSTAL. PERMANENTE
SUMA PARCIAL
SUMA ACUMULADO
UNIDAD CANTIDAD COSTO
UNITARIO
AÑO
MES
1 2 3 4 5 IMPORTE
A COSTO
DIRECTO
ART. 27 FRACCIÓN A.XI. c DEL R.L.O.P.S.R.M.
NOTA: CADA VALOR SE CONSIDERA COMO UN CONCEPTO.
-231 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No.
ANEXO AE-12.4
PROGRAMA CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS A COSTO DIRECTO.
(GUÍA DE LLENADO)
A).- ENCABEZADO
LICITACIÓN No.:
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
FIRMA DEL LICITANTE:
B).- COLUMNAS
CATEGORÍA:
COSTO MENSUAL:
CANTIDAD (MESES):
MES/AÑO:
IMPORTE A COSTO DIRECTO:
La clave que le eorr-esponda.
Se anotará el nombre o razón social
completa del licitante que presenta la
proposición.
Este espacio servirá para que signe el
representante legal del licitante.
Se escribirá la categoría del personal
que trabajará en el área.
Se especificará claramente cual será el costo mensual por categoría.
Se anotará el nombre del mes y año, de
acuerdo a las fechas de inicio y
terminación de los trabajos. En las
columnas correspondientes se graficará
y se anotarán los importes por cada
categoría en cada mes.
Se anotarán en pesos los resultados
totales que resulten de hacer las
operaciones parciales por renglón y por
mes de las diversas categorías.
ART. 27 FRACCIÓN A.XI. DEL R L O P.S.R.M.
- 232 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
ANEXO AE-12.4
v J
LICITACIÓN No.
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
RAZÓN SOCAL DEL LICITANTE'
FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINO:
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE
HOJA:
DE.
ANEXO AE-12.4
PROGRAMA CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS A COSTO DIRECTO.
CATEGORÍA COSTO POR
MES
CANTIDAD (MESES)
SUMA PARCIAL
SUMA ACUMULADA
AÑO
MES
1 2 3 4 5 IMPORTE A COSTO
DIRECTO
ART. 27 FRACCIÓN A.XI DEL R.L.O P.S.R M.
-233-
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
6.5 TABLA RESUMEN DE CUMPLIMIENTO CUANTITATIVO DE DOCUMENTOS ECONÓMICOS
No. LICITACIÓN:
OBRA:
FECHA DE APERTURA:
UBICACIÓN:
TIPO:
FECHA DE ELABORACIÓN:
FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACIÓN:
SITUACIÓN DEL CONCURSANTE NOMBRE DE LA EMPRESA CONCURSANTE
ANEXO CONCEPTOS
AE-01
AE-02
AE-03 AE-03.1
AE-03.2
AE-03.3
AE-04
AE-05
AE-05.1 AE-05.2
AE-06
AE-07
AE-08
AE-09
AE-10
AE-11
ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS
RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS BÁSICOS DE LOS
MATERIALES
TABULADOR DE SALARIOS
INTEGRACIÓN DE SEGURO SOCIAL, CON IMPORTES
ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO
DE CONSTRUCCIÓN.
FACTOR DE SALARIO REAL, CON IMPORTES
ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS HORARIO DE LA MAQUINARIA
Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.
ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL Y DE
OFICINA DE CAMPO.
ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL
ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS DE OBRA
ANÁLISIS POR COSTO DE FINANCIAMIENTO
UTILIDAD PROPUESTA
CARGOS ADICIONALES
EXPLOSIÓN DE INSUMOS
CATÁLOGO DE CONCEPTOS
PROGRAMA CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS,
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI
NO
NO
NO
SI
SI
NO
NO
SI NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI NO
SI NO
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI NO SI NO
SI NO SI NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
NO
NO
NO
SI
SI
SI
NO
NO
NO
SI
SI
NO
NO
SI
SI
NO
NO
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI NO
]l NO | || SI || NO M f s i f l NO I | SI l| NO fl | SI || NO |
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
-234-
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
AE-12.1
AE-12.2
AE-12.3
AE-12.4
PROGRAMA CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE
MANO DE OBRA
PROGRAMA CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE
UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
PROGRAMA CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE
ADOUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN
PERMANENTE
PROGRAMA CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE
PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE
SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y
ADMINISTRACIÓN D ELOS TRABAJOS.
SI
SI
NO I || SI
NO
NO
SI NO
SI NO SI || NO
SI NO SI NO
.
SI
.
NO || || SI
NO
NO
SI NO
SI
SI
SI
NO
NO
NO |
NO |
| SI || NO
| SI || NO
| SI II NO
| SI || NO
SI
SI
SI
NO I
NO
NO
SI NO
RECEPCIÓN DE RESPUESTAS 1 2 3 4 5 6
OBSERVACIONES:
NOTA:
SE REGISTRARÁN LOS DATOS DE LAS CONTRATISTAS
SEGÚN LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN.
AUTORIZO:
REVISO:
- 2 3 5 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
6.6 ACTA SEGUNDA DE APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS
Ei artículo 37 en su Fracción VI de la Ley indicada que se levantará la segunda
acta en donde consten los resultados de las propuestas técnicas , las propuestas
económicas aceptadas para su análisis, el importe; las propuestas desechadas y sus
causas. El acta se firmará por los asistentes y se pondrá a su disposición o se hará
entrega de una copia, la falta de algún licitante no invalidará su contenido y efectos;
la copia de la misma estará a disposición de aquellos licitantes que no hayan asistido
para efectos de su notificación.
El acta segunda constará como mínimo de los siguiente (Art. 34 del
Reglamento):
1. Fecha, lugar y hora en que se llevó a cabo dicha etapa.
2. Nombre del Servidor Público encargado de presidir el acto.
3. Nombre de los licitantes e importes totales de las propuestas que fueron
aceptadas para su análisis cualitativo por las áreas designadas para ello.
4. Nombre de los licitantes cuyas propuestas económicas fueron desechadas,
así como las causas que lo motivaron.
5. nombre de los licitantes cuyas propuestas técnicas hayan sido desechadas
como resultado del análisis cualitativo de las mismas, así como las causas
que lo motivaron.
6. El lugar, fecha y hora de la junta pública donde se dará a conocer el fallo de la
licitación. Si la convocante opta por no realizar dicho acto, se dará a conocer
el lugar y fecha a partir de la cual los licitantes podrán conocer el fallo.
A continuación presentamos una sugerencia del acta segunda.
DEPENDENCIA O ENTIDAD
Acta segunda del Concurso , referente a:
, que fue convocado a la Licitación
Pública, bajo la modalidad de Precios unitarios y Tiempo Determinado, ubicada en:
-236 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
En , siendo las horas del día de del 20
de conformidad con lo indicado en el Acta primera de este Concurso, se reunieron en
' , para la celebración de la Segunda
Etapa de este concurso, las personas físicas o morales y funcionarios cuyos
nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.
El , En nombre y representación de
, en presencia de los concursantes e invitados,
procedió de inmediato a dar lectura al resultado del análisis detallado de los sobres
que contienen las Propuestas Económicas, procediendo a la revisión preliminar de
la documentación leyéndose en voz alta el importe de cada una de las proposiciones;
concluida la lectura de lo anterior y habiéndose firmado por los participantes el
catálogo de conceptos, incluido en el Anexo E-10, de aquellas proposiciones
económicas aceptadas, que en principio cumplen con I estipulado en las bases de
licitación y son recibidas por , posteriormente
rechace aquellas que no se ajustes a las bases de licitación, en este acto se
entrega también, un recibo de la garantía otorgada, únicamente de las propuestas
económicas aceptadas.
Se cita a los concursantes a las horas del día de de
20 , para que acudan a , donde se dará a conocer el fallo de este
concurso en presencia de quienes asistan y que firmarán el acta que al efecto se
formule.
DEPENDENCIA O ENTIDAD
LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS DESECHADAS EN LA REVISION
DETALLADA FUERON
EMPRESA CAUSAS
-237 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
DEPENDENCIA 0 ENTIDAD
LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS DESECHADAS EN ESTA PRIMERA
REVISIÓN FUERON
EMPRESA CAUSAS
DEPENDENCIA O ENTIDAD
LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS EN PRINCIPIO ACEPTADAS FUERON
EMPRESA MONTO
$
•238-
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
$
J
DEPENDENCIA O ENTIDAD
Para constancia y a fin de que surtan los efectos legales que le son inherentes, a
continuación firmarán el presente documento las personas que intervinieron en la
Licitación en presencia del C. .
FIRMAS
RAZÓN SOCIAL FIRMA
6.7 PROPOSICIÓN PARA LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LA PROPUESTA
ECONÓMICA.
De acuerdo al artículo 38 de la Ley y a los artículos 29 y 37 del reglamento se debe
de verificar el cumplimiento de las Bases de Licitación y las condiciones exigidas
proponemos la siguiente.
EVALUACIÓN ECONÓMICA.
Se verificarán los siguientes aspectos:
• Los documentos estén completos
• Que los precios propuestos sean aceptables
• Presupuesto de obra:
- 2 3 9 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
Precio unitario de cada uno de los conceptos
Congruencia entre precios unitarios anotados con números y letras
Operaciones aritméticas correctas
• Análisis, cálculo e integración de precios unitarios:
• Estructurados con los costos directos, indirectos de financiamiento, cargo por
utilidad y cargos adicionales.
• Integración de costos dicectas-de materiales, mano de obra, maquinaria ^ .
equipo de construcción
• Precios básicos de adquisición de materiales dentro de los parámetros de
precios vigentes en el mercado
• Costos básicos de mano de obra obtenidos de la aplicación de los factores de
salario real
• Cargo por uso de herramienta menor, incluido
• Costos horarios de maquinaria y equipo de construcción determinados por
hora efectiva de trabajo.
• Costos directos
• Congruencia entre los costos d materiales con la relación de costos básicos, y
las normas de calidad especificas
Congruencia entre los costos de mano de obra con el tabulador de los salarios
y costos reales de la zona
Determinación de los costos horarios de maquinaria y equipo de construcción
en base a precios y rendimientos considerados como nuevos.
• Costos indirectos
Análisis valorizado y desglosado por conceptos considerando:
Los costos de oficinas centrales y los de campo
-240 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
Que no se haya incluido ningún cargo, cuyo pago deba efectuarse aplicando
un precio unitario especifico.
• Análisis y calculo del costo financiero considerando:
Los ingresos por anticipos, así como la periodicidad y plazo de trámite y pago
de las estimaciones.
Costo de financiamiento representado por un porcentaje de la suma de los
costos directos e indirectos.
Tasa de interés definida en base en un identificador económico especifico
Congruencia del costo del financiamiento con el programa de ejecución por
montos mensuales
Mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento congruente
con lo establecido en las bases de licitación.
• Cálculo e integración del cargo por utilidad
Ganancia del contratista, incluido, además de las deducciones e impuestos
correspondientes
• Cálculo e integración de los cargos adicionales
• Congruencia entre el importe total de la propuesta con toda la documentación
que la integra.
• Congruencia entre los programas presentados en la propuesta técnica y la
propuesta económica.
6.8 TABLA RESUMEN CUALITATIVA DE CUMPLIMIENTO DE DOCUMENTOS
ECONÓMICOS.
Es conveniente que la convocante elabore una tabla donde desglose, a manera de
resumen, los puntos citados en la propuesta de solvencia económica para revisar de
forma rápida que las proposiciones tengan toda la documentación requerida en las
Bases de Licitación. En ella se indicará si cumplen o no con cada punto y cuando sea
el caso que es desechada.
-241 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
6.8 TABLA RESUMEN DE CUMPLIMIENTO CUALITATIVO DE DOCUMENTOS ECONÓMICOS
No. LICITACIÓN:
OBRA:
FECHA DE APERTURA:
UBICACIÓN:
TIPO:
FECHA DE ELABORACIÓN:
FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACIÓN:
SITUACIÓN DEL CONCURSANTE NOMBRE DE LA EMPRESA CONCURSANTE
ANEXO
AE-01
AE-02
AE-03 AE-03.1 AE-03.2
AE-03.3
AE-04
AE-05
AE-05.1 AE-05.2
AE-06
AE-07
AE-08
AE-09
AE-10
AE-11
AE-12.1
AE-12.2
AE-12.3
CONCEPTOS
ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS
RELACIÓN Y A NÁLISIS DE LOS CONCEPTOS BÁSICOS DE LOS
MATERIALES
TABULADOR DE SALARIOS
INTEGRACIÓN DE SEGURO SOCAIL, CON IMPORTES
ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUIANRIA Y EQUIPO
DE COSNTRCCIÓN.
FACTOR DE SALARIO REAL, CON IMPORTES ANALISI DE COSTOS INDIRECTOS HORAIOR DE LA MAQUINARIA
Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.
ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL Y DE
OFICINA DE CAMPO.
ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL
ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS DE OBRA
ANÁLISIS POR COSTO DE FINANCIAMIENTO
UTILIDAD PROPUESTA
CARGOS ADICIONALES
EXPLOSIÓN DE INSUMOS
CATÁLOGO DE CONCEPTOS
PROGRAMA CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
PROGRAMA CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE
MANO DE OBRA
PROGRAMA CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE
UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
PROGRAMA CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN
OBSERVACIONES SI NO
- 2 4 2 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
AE-12.4
PERMANENTE
PROGRAMA CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE
PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE
SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y
ADMINISTRACIÓN D ELOS TRABAJOS.
AUTORIZO:
NOTA: TODOS LOS DOCUMENTOS DEBERÁN ESTAR FIRMADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL O RESPONSABLE TÉCNICO DE CADA EMPRESA CONCURSANTE;
TODOS LOS PARTICIPANTES FIRMARÁN SI, SUS PROPUESTAS DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.
EL ANALISTA EN BASE A LA REVISIÓN DETALLADA DE CADA DOCUMENTO SOLICITADO EN LOS ANEXOS DEL 1 AL 12.4 ANOTARÁ EN FORMA SUCINTA LOS ASPECTOS
RELEVANTES EN EL APARTADO DE OBSERVACIONES CORRESPONDIENTE, BASANDO EN ESTAS SU CALIFICACIÓN.
- 2 4 3 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
6.9 CARTA CONSTANCIA DE PROPUESTA DESECHADA
Para aquellos licitantes que se hayan desechado sus propuestas se deberán
elaborar una carta constancia donde se notifica la descalificación de la empresa y los
motivos que lo causaron.
DEPENDENCIA O ENTIDAD
, a de del 20
Muy señores nuestros:
En relación con el concurso No. , referente
a: ,
ubicada en: ,
que fue convocado por ,
nos permitimos comunicarles las causas por las cuales su propuesta fue desechada.
Atentamente
La Entidad
-244 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
6.10 METODOLOGÍA PROPUESTA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DE
PROPUESTAS, Y EMISIÓN DEL DICTAMEN ECONÓMICO.
DOCUMENTOS FUENTE PARA LA EVOLUCIÓN DE PROPUESTAS.
Catálogo de conceptos presentados por los licitantes.
Explosión de insumos, para:
a) Materiales
b) Mano de obras
c) Maquinaria, equipo y herramienta
DESARROLLO DE LA EVOLUCIÓN:
CUADROS RESUMEN.
N° I Resumen comparativo de conceptos y/o partidas de propuestas aceptadas y
posición en el cuadro de cotizaciones.
N° II Resumen comparativo de conceptos preponderantes de las propuestas
aceptadas.
N° III Resumen comparativo de insumos y costos preponderantes de propuestas
aceptadas.
N° IV Resumen comparativo de las diferencias al promedio de propuestas que
incrementan o decrementan la utilidad.
N° V Tabla comparativa de proposiciones y determinación de solvencia.
D-A Dictamen.
-245 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
CRITERIOS SUGERIDOS PARA LA EVOLUCIÓN DE PROPUESTAS:
El criterio presentado a la consideración de Dependencias y Entidades para la
evolución económica de propuestas recibidas, se basa en la utilidad considerada por
el licitante en cada concurso.
Para este análisis del cuadro resumen de cotizaciones, se determina el universo de
comparación de propuestas, con prioridad se deducen conceptos preponderantes y
su integración, estableciendo de esta comparativa los costos en exceso o en defecto
que modifican la utilidad del concurso fijada por el licitante.
Como mecánica de cálculo, se presentan los siguientes cuadros resumen:
CUADRO I
RESUMEN COMPARATIVO DE CONCEPTOS Y/O PARTIDAS DE PROPUESTAS
ACEPTADAS Y POSICIÓN EN EL CUADRO DE COTIZACIONES.
Este resumen, nos servirá, para verificar los montos de las propuestas presentadas
por los licitantes, determinar el promedio de cotizaciones, así cono definir los
conceptos preponderantes que no podrán ser menores al 80% del monto promedio
de cotizaciones, el análisis comparativo de estos será la base de nuestro análisis de
solvencia.
CUADRO II
RESUMEN COMPARATIVO DE CONCEPTOS PREPONDERANTES DE LAS
PROPUESTAS ACEPTADAS.
En este cuadro resumen, se anotarán los conceptos preponderantes para cada una
de las propuestas recibidas para la evaluación, cuidando que cuando menos, estos
presenten el 80% de sus respectivas propuestas; en base a estos, se seleccionarán
los insumos correspondiente.
-246-
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
CUADRO 111
RESUMEN COMPARATIVO DE INSUMOS Y COSTOS PREPONDERANTES DE
PROPUESTAS ACEPTADAS.
En este cuadro resumen, se asentaran los insumos para materiales, mano de obra y
equipo de los conceptos preponderantes presentados por cada licitante para
determinar un promedio de insumos, tanto en cantidades como en costo. Este
promedio será la base para determinar los costos en exceso o en defecto, y servirá
para la calificaciórren los cu¡düK>3 posteriores de evolución. -~-
CUADRO IV
RESUMEN COMPARATIVO DE LAS DIFERENCIAS AL PROMEDIO DE
PROPUESTAS, QUE INCREMENTAN O DECREMENTAN LA UTILIDAD.
A fin de determinar un universo de comparación, las cantidades de volúmenes por
cada concepto preponderante corresponderán a las determinadas por el promedio de
los conceptos analizados en el cuadro III y serán fijos tomando, como variable
únicamente los costos de los elementos propuestos por cada licitante.
El importe total, producto de la selección de conceptos de cada presupuesto de las
empresas licitantes, se comparará contra el monto promedio de las propuestas,
deduciendo las propuestas, deduciendo las diferencias positivas como costo en
exceso o negativas como costos en defecto.
CUADRO V
TABLA COMPARATIVA DE PROPOSICIONES
DETERMINACIÓN DE SOLVENCIA
En este cuadro se asentarán primeramente los importes y los montos corregidos (en
su caso), el porcentaje que presenta cada una de las propuestas sobre el promedio
- 247 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
de las mismas, el factor de SOBRECOSIÓ que consideró, el costra directo de cada
propuesta y su porcentaje sobre el promedio.
Se determinarán los montos que integran el factor de sobrecosió, sobre la base de
los porcentajes deducidos del cuadro No. V, en donde se reflejará el importe por
utilidad considerado por cada proponente.
Para la calificación de las propuestas, se asentará el importe de la utilidad
determinado en el paso anterior, al cual se le sumarán los costos en exceso o en
defecto, respectivamente; el saldo resultante nos determinará si la utilidad
considerada por el contratista se conserva, en caso de resultar negativo y que
presente una partida mayor a la utilidad será considerada como insolvente.
- 248 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
CUADRO I CONCURSO
OBRA
FECHA DE APERTURA
UBICACIÓN
TIPO
FECHA DE ELABORACIÓN
FECHA DE INICIO
FECHA DE TÉRMINO
RESUMEN COMPARATIVO DE CONCEPTOS Y/O PARTIDAS DE PROPUESTAS ACEPTADAS Y POSICIÓN EN EL CUADRO DE COTIZACIONES
CATALOGO DE
CONCEPTOS
Y/O PARTIDAS
No
1 00 1 01
1 02
1 03
1 04
1 05
106
107
1 08
109
1 1 1 11
2 00
2 01
2 02
2 03
2 04
2 05
2 06
DESCRIPCIÓN
CIMENTACIONES
TRAZO Y NIVELACIÓN
EXCAV EN SECO A MAQUINA
ACARREO DE EXCAV A 10 KMS (PUOT)
AFINE DE EXCAV A MANO
ACARREO EN CARRETILLA A JO MTS
PLANTILLA F C-100 DE 5 00 CMS DE ESP CIMBRA PERDIDA A BASE DE MURO TAB
ACERO DE REFUERZO DIAM
a) 3/8"
b)VS-
C)K"
b )1 -
CIMBRA COMÚN EN CONTRATABES
CIMBRA COMÚN LOSA TAPA
CONCRETO F C=200 TIPO ESTRUCTURAL
SUMA CIMENTACIONES
SUPERESTRUCTURA
ACERO DE REFUERZO DIAM
a) 3/8"
b) y,-
b) 5/8-
a ) W
b ) r
CIMBRA APARENTE EN
a) COLUMNAS
b) TRABES
c) LOSAS
d) RAMPAS DE ESCALERA
CONCRETO F C=200 TIPO ESTRUCTURAL
MUROS DE TABIQUE ROJO 5X12X24
a) EN MUROS
b) EN PRETILES
CASTILLOS C 1 DE 12 X 15
DALAS D-1 12X15
SUMA SUPERESTRUCTURA
TOTALES
UNIDAD
M2 M3 M3 M3 M3 M2
M2
KG KG KG KG M2 M3 M3
KG KG KG KG KG
M2 M2 M2 M2 M3
M2 M2 ML ML
CANTIDAD
468 00 558 00 697 50 18 00 27 90 360 00 89 90
7,048 18 3,938 28 2,160 00 13,786 57
388 70 308 00 181 60
27,217 40 3,273 70 4 761 70 5,270 63 27,675 63
684 00 1,185 00 1,762 00
35 40 562 00
617 00 30 00 178 50 267 80
EMPRESA 1
PU
5 95 21 46 32 21 178 15 70 75 63 44
130 36
9 69 915 8 51 8 36
139 23 138 39
1,492 14
9 92 9 37 9 22 8 73 8 59
160 29 184 30 94 92 159 40
1,492 14
244 14 244 14 119 02 103 14
IMPORTE
2 784 60 11 974 68 22 466 48 3,206 70 1,973 93
22 838 40 11,719 36
68,296 86 36,035 26 18,381 60
115,255 73 54,118 70 42,624 12 270,972 62
•82,649 04
269,996 61 30,674 57 43,902 87 46,012 60 237,733 66
109,638 36 218,395 50 167,249 04 5,642 76
838,582 68
150,634 38 7,324 20 21,245 07 27,620 89
2,174,853 19
2,857,302 24
EMPRESA 2
PU
2 28 12 31 37 98 46 25 21 27 68 12
69 76
841 8 30 8 40 8 53
140 28 109 66
1,875 35
8 83 8 52 8 58 8 64 8 77
125 25 163 51 88 45 130 48
1,939 46
169 95 186 27 81 30 77 73
IMPORTE
1,067 04 6 868 98 26,491 05
832 50 593 43
24,523 20
6,271 42
59,275 19 32,687 72 18,144 00
117,599 44 54 526 84 33,775 28 340,563 56
723,219.88
240,329 64 27,891 92 40,855 39 45,538 24 242,715 28
85,671 00 193,759 35 155,848 90 4,618 99
1,089,976 52
104,859 15 5,588 10 14,512 05 20,816 09
2,252,164 53
2,975,384 20
EMPRESA 3
PU
2 27 10 42 36 76 46 52 20 24 67 25
68 68
7 77 7 78 7 76 7 90
141 28 189 70
1,461 10
8 20 8 01 7 95 7 95 8 00
146 20 158 51 89 80 126 57
1,468 63
124 88 141 30 78 43 74 53
IMPORTE
1 062 36 5 814 36
25 640 10 837 36 564 70
24,210 00
6,174 33
54,764 36 30,639 82 16,761 60
108,913 90 54,915 54 58,427 60 265,335 76
854,061 78
223,182 68 26,222 34 37,855 52 41 901 51 221.405 04
100,000 80 187,834 35 158,227 60 4,480 58
825,370 06
77,050 96 4,239 00 13,999 76 19,95913
1,941,729 32
2,595 791 10
EMPRESA 4
PU
2 20 10 81 36 26 41 55 23 58 74 04
99 62
8 64 8 50 8 66 8 86
109 13 159 16
1,846 78
8 90 8 75 8 78 8 90 911
148 78 160 09 84 43 120 83
1,849 40
174 94 19145 76 03 72 38
IMPORTE
1 029 60 6 031 98
25 291 35 747 90 857 88
26 654 40
8 955 84
60 896 28 33 475 38 18,705 60
122,149 01 42 418 83 49 021 28 335,375 25
7.11,410 57
242,234 86 28 644 88 41; 807 73 46,908 61 251,124 99
101,765 52 189 706 65 148,765 66 4 277 38
1 039,362 80
107,937 98 5 743 50 13,571 36 19,383 36
2,242 235 27
2 973 645 84
PROMEDIO
PU
318 13 75 35 80 78 12 33 96 68 21
92 11
8 63 8 43 8 33 841
132 48 149 23
1,668 84
8 96 8 66 8 63 8 56 8 62
145 13 166 60 89 40 134 32
1,687 41
178 48 190 79 88 70 81 95
IMPORTE
1 485 90 7 672 50
24 972 24 1406 12 947 48
24 556 50
8,280 24
60 808 17 33 209 55 17 998 20
115,979 52 51,494 98 45 962 07 303 061 80
697,835 27
243,935 95 28 358 43 41,105 38 45,090 24 238,494 74
99,268 92 197 423 96 157,522 80 4,754 93
948 323 02
110,120 62 5,723 70 15,832 06 21,944 87
2 157 899 «0
2,855 734 87
- 249 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
CUADRO I
CONCURSO'
OBRA:
FECHA DE APERTURA:
UBICACIÓN:
TIPO:
FECHA DE ELABORACIÓN.
FECHA DE INICIO.
FECHA DE TÉRMINO:
RESUMEN COMPARATIVO DE CONCEPTOS Y/O PARTIDAS DE PROPUESTAS ACEPTADAS Y POSICIÓN EN EL CUADRO DE COTIZACIONES
CATALOGO DE
CONCEPTOS
Y/O PARTIDAS
No. DESCRIPCIÓN
RESUMEN
SUMA CIMENTACIONES
SUMA SUPERESTRUCTURA
TOTALES
LUGAR DE PROPUESTAS A PREC. DE VTA.
PORCENTAJE REFERIDO AL PROM. DE OROA
UNIDAD CANTIDAD EMPRESA 1
P.U. IMPORTE
682,649.04 2,174,684.02
2,857,333.06
2°
100.06%
EMPRESA 2
P.U. IMPORTE
723,219.66 2,272,980.63
2,996,200.29
4°
104.92%
EMPRESA 3
P.U. IMPORTE
654,026.91 1,941,729.32
2,595,756.23
1°
90.90%
EMPRESA 4
P.U. IMPORTE
731,410.57 2,242,235.27
2,973,645.64
3"
104.13%
| PROMEDIO
I P.U.
I
IMPORTE
697,826.55 2,157,907.31
2,855,733.86
100.00%
FACTOR DE SOBRECOSTO
LUGAR DE PROPUESTAS A COSTO DIRECTO
PROPUESTA A COSTO DIRECTO
1.3403
T
2,131,860.83
1.4166
1"
2,115,064.44
1.2095
4°
2,146,439.91
1.3896
3"
2,139,929.36
1.3390
2,132,730.51
RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA 1, EMPRESA 2, EMPRESA 3, EMPRESA 4.
-250-
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
CUADRO II
CONCURSO
OBRA
FECHA DE APERTURA
UBICACIÓN
TIPO
FECHA DE ELABORACIÓN
FECHA DE INICIO
FECHA DE TÉRMINO
RESUMEN COMPARATIVO DE CONCEPTOS PREPONDERANTES DE LAS PROPUESTAS ACEPTADAS
CATALOGO DE
CONCEPTOS
Y/O PARTIDAS
No
1 08
1 11
2 01
2 02
2 03
2 04
DESCRIPCIÓN
ACERO DE REFUERZO DIAM
a) 3/8
b) 1/2
c)3/4"
b ) 1 "
CONCRETO F C=200 TIPO ESTRUCTURAL
SUPERESTRUCTURA
ACERO DE REFUERZO DIAM
a) 3/8-
b ) 1 "
CIMBRA APARENTE EN
a) COLUMNAS
b) TRABES
c) LOSAS
CONCRETO F C=200 TIPO ESTRUCTURAL
MUROS DE TABIQUE ROJO 5X12X24
a) EN MUROS
b) EN PRETILES
TOTALES
LUGAR DE PROPUESTAS A PRECIO DE VTA
PORCENTAJE REFERIDO AL PROMEDIO DE PROPUESTAS
UNIDAD
KG KG KG KG M3
KG KG
M2 M2 M2
M3
M2 M2
CANTIDAD
7,048 18 3,938 28 2,160 00 13,786 57
181 60
27,217 40 13,786 57
684 00 1,185 00 1,762 00
562 00
617 00 30 00
EMPRESA 1
P U
9 69 915 8 51 8 36
1,492 14
9 92 8 36
160 29 184 30 94 92
1,492 14
244 14 244 14
IMPORTE
68,296 86 36,035 26 18,381 60 115,255 73 270,972 62
269,996 61 115,255 73
109,638 36 218,395 50 167,249 04
838,582 68
150,634 38 ',324 20
2,386 018 57
r
87 59%
EMPRESA 2
P U
8 4 1
8 30 8 40 8 53
1,875 35
8 83 8 53
125 25 163 51 88 45
1,939 46
169 95 186 27
IMPORTE
59,275 19 32,687 72 18,144 00 117,599 44 340,563 56
240,329 64 117,599 44
85,671 00 193,759 35 155,848 90
1,089,976 52
104,859 15 5,588 10
2,561,902 02
4*
93 90%
EMPRESA 3
P U
7 77 7 78 7 76 7 90
1,461 10
8 20 7 90
146 20 158 51 89 80
1,468 63
124 88 141 30
IMPORTE
54,764 36 30,639 82 16,761 60 108,913 90 265,335 76
223,182 68 108,913 90
100,000 80 187 834 35 158,227 60
825,370 06
77,050 96 4,239 00
2,161,234 79
1*
79 47%
EMPRESA 4
P U
8 64 8 50 8 66 8 86
1,846 78
8 90 8 86
148 78 160 09 84 43
1 849 40
174 94 191 45
IMPORTE
60,896 28 33,475 38 18,705 60 122,149 01 335,375 25
242,234 86 122,149 01
101,765 52 189,706 65 148,765 66
1,039,362 80
107,937 98 5,743 50
2 528 267 49
3"
92 68%
PROMEDIO
PU
8 63 8 43 8 33 841
1,668 84
8 96 8 41
145 13 166 60 89 40
1,687 41
178 48 190 79
IMPORTE
60,808 17 33 209 55 17,998 20 115,979 52 303,061 80
243,935 95 115,979 52
99,268 92 197,423 96 157,522 80
948,323 02
110,120 62 5 723 70
2,409 355 72
88 46%
FACTOR DE SOBRECOSTO
LUGAR DE PROPUESTAS A COSTO DIRECTO
PROPUESTA A COSTO DIRECTO
13403
2 '
2,131,860 83
14166
r
2,115,064 44 i ii i — ~
12095
4 '
2,146,139 91
'
1 3896
3'
2,139,929 36
13390
2,132,730 51
i
- 2 5 1 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
CONCURSO
OBRA
FECHA OÉ APERTURA
UBICACIÓN
TIPO
FECHA DE ELABORACIÓN FECHA DE INICIO
FECHA DE TÉRMINO
EXPLOSIÓN DE MATERIALES (CONSIDERADOS EN ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS)
No
ACERO 1
ACERO 2
ACERO 3
ACERO 4
ACERO 5
ACERO 6
AGREGA
AGREGA 2
AGUA
ALAMBRE
ALAMBRON
CAL
CEMENTO
CLAVO
CLAVO 2
COMBUS 1
COMBUS 2
COMBUS 3
COMBUS 4
COMBUS 5
CONCREPREZ 2
CONCREPREZ 3
CONCREPREZ 4
CONCRETOPREZ
LLANTAS
LLANTAS 2
MADERA 4
MADERA 1
MADERA 2
MADERA 3
MADERA 5
MADERA 6
MADERA 7
TABIQUE
TAMBO
MATERIALES
ACERO DE REFUERZO # 3
ACERO DE REFUERZO # 4
ACERO DE REFUERZO « 5
ACERO OE REFUERZO # 6
ACERO DE REFUERZO # 8
ACERO DE REFUERZO DE 111/2"
GRAVA DE 3/4" (19 MM)
ARENA
AGUA TOMA MUNICIPAL
ALAMBRE RECOSIDO * 16
ALAMBRON DE 1/4"
CALHIDRA
CAMENTO GRIS NORMAL
CLAVO DE 2 1/2" A 4"
CLAVO DE 1"
ACEITE PARA MOTOR GASOLINA
GASOLINA MAGNA
DIESEL
ACETILENO
AXIGENO CONCRETO PREMEZCLADO F O 2 0 0 KG/CM2 CONCRETO PREMEZCLADO F O 1 0 0 KG/CM2
BOMBA ESTACIONARIA HASTA EL 6
ADITIVO SUPERFLUIDIZANTE
LLANTAS PARA REVOLVEDORA
LLANTAS P/CAMIÓN DE VOLTEO
CHAFLÁN DE 3/4"
DUELA DE 3/4"
BARROTE DE 1 1/2"
POLlN DE3 3 1/2"
TRIPLAY P/CIMBRA 122 X 244
TABLÓN DE 2"
POLlN DE3 3 1/2" X 3 1/2" TABIQUE DE BARRO ROJO RECOSIDO
TAMBO DE 200 LTS
TOTAL MATERIALES
UNIDAD
KG
KG
KG
KG
KG
KG
M3
M3
M3
KG
KG
TON
TON
KG
KG
LT
LT
LT
KG
M3
M3
M3
M3
M3
PAR
PZA
ML
PT
PT
PT
M2
PT
PT
MILL
PZA
CANTIDAD
38,201 21532
7.918 75040
5.306 43848
8,478 34883
49,327 57934
75 60217 5 40341
38 51955
103 75470
3,004 04417
241 00200
0 06600
15 42451
990 28084
63 82500
85 83133
78963777
4,297 46681
912169
34 20631
765 90800
19 80000
743 60000
743 60000
0 00159
017012
1,132 61400
2,827 03597
1,718 49470
3,735 62956
648 33802
1 80000
4,016 19720
44 51298
1 24387
MONTO TOTAL DE EXPLOSIÓN DE INSUMOS
COSTO
VIGENTE
3 70
3 70
3 70
3 70
3 70
3 70
115 00
113 33 3 79
4 80
3 70
1,100 00
1.300 00
5 97
10 50
22 00
4 75
3 76
104 97
31 12
871 50
651 00
78 40
70 00
440 00
2.500 00
165
6 80
6 80
4 30
77 26
8 70
4 30
1,000 00
95 84
IMPORTE
141,344 50
29 299 38
19 633 82
31 369 89 182,512 04
279 73
621 39
4,365 42
393.23
14 419 41
891 71
72 60
20.051 86
5,911 98
670 16
1.888 29
3,750 78
16,158 48
957 50
1,064 50
667,488 82
12,889 80
58.298 24
52,052 00
0 70
425 30
1,868 81
19,223 84
11,685 76
16,063 21
50,090 60
15 66
17,269 65
44,512 98
11921
1,427,661.26
$ 2,131,860 83
INCIDENCIA DE COSTOS PREPONDERANTES PARA MATERIALES
PARTICIPACIÓN PREPONDERANTE
E N %
6 63%
1 37%
0 92%
1 47%
8 56%
0 01%
0 03%
0 20%
0 02%
0 68% 0 04%
0 00%
0 94%
0 28%
0 03%
0 09%
018%
0 76%
0 04%
0 05%
3131%
0 60%
2 73%
2 44%
0 00%
0 03%
0 09%
0 90%
0 55%
0 75%
2 35%
0 00%
0 81%
2 09%
0 0 1 %
66 96%
6 63%
1 37%
92 00%
147%
8 56%
31 31%
2 73%
2 44%
2 35%
2 09%
89.42%
- 2 5 2 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
CONCURSO
OBRA
FECHA DE APERTURA FECHA DE ELABORACIÓN FECHA DE
UBICACIÓN INICIO TIPO FECHA DE TÉRMINO
EXPLOSION DE MANO DE OBRA
No
FACMAIN
M01
MO10
M012
M013
M014
M02
M03
M04
M05
M06
M07
M08
CONCEPTO
FACTOR DE MANDO INTERMEDIO PEON
OP DE EQUIPO MENOR
SOLDADOR
TOPÓGRAFO
CADENERO
COORDINADOR
AL BAÑIL
FIERRERO
AYUDANTE GENERAL
CARPINTERO DE OBRA NEGRA
OP DE EQUIPO MAYOR
OP DE CAMIÓN DE VOLTEO
TOTAL MANO DE OBRA
UNIDAD
(%) MO
JOR
JOR
JOR
JOR
JOR
JOR
JOR
JOR
JOR
JOR
JOR
JOR
CANTIDAD
008 334 61
65 33
5 70
1 60
1 60
1 48
147 44
246 06
990 43 498 32
2 82
7 09
MONTO TOTAL DE EXPLOSIÓN DE INSUMOS
SALARIO
REAL
611 60164
204 94
216 88
37183
401 63
216 88
324 16
324 16
347 99
216 88
347 99
443 35
336 08
IMPORTE
48 928 13
68 574 97
14,168 77
2 119 43
642 61
347 01
479 76
47,794 15
65 626 42
214,804 46
173 410 38
1,250 25
2,382 81
660,529 H
$ 2,131,860 83
INCIDENCIA DE COSTOS PREPONDERANTES PARA MATERIALES
PARTICIPACIÓN
E N %
2 30%
3 22%
66 00%
10 00%
3 00%
2 00%
2 00%
2 24%
4 02%
10 08%
813%
0 06%
0 11%
30 98%
PREPONDERANTE
3 22%
2 24%
4 02%
10 08%
8 13%
27 69%
89 35%
CONCURSO
OBRA
FECHA DE APERTURA FECHA DE ELABORACIÓN FECHA DE
UBICACIÓN INICIO TIPO FECHA DE TÉRMINO
EXPLOSION DE MAQUINARIA , EQUIPO Y HERRAMIENTA
No
C F EQUIPO 1
C F EQUIPO 10
CF EQUIPO 2
CF EQUIPO 3
CF EQUIPO 4
CF EQUIPO 5 EQUIPO 6
EQUIPO 7
EQUIPO 8
EQUIPO 9
FACEQSE
CONCEPTO
FACTOR DE MANDO INTERMEDIO PEON
OP DE EQUIPO MENOR
SOLDADOR
TOPÓGRAFO
CADENERO
COORDINADOR
ALBANIL
FIERRERO
AYUDANTE GENERAL
CARPINTERO DE OBRA NEGRA
TOTAL DE EQUIPO
UNIDAD
(%) MO
JOR
JOR
JOR
JOR
JOR
JOR
JOR
JOR
JOR
JOR
CANTIDAD
0 08
334 61
65 33
5 70
1 60
160
148
147 44
246 06
990 43 498 32
MONTO TOTAL DE EXPLOSIÓN DE INSUMOS
SALARIO
REAL
61160164
204 94
216 88
371 83
40163 216 88
324 16
324 16
347 99
216 88
347 99
IMPORTE
48,928 13
68,574 97
14,168 77
211943
642 61
347 01
479 76
47,794 15
85,626 42
214,804 46
173 410 38
656,896 08
$ 2,131,860 83
INCIDENCIA DE COSTOS PREPONDERANTES PARA MATERIALES
PARTICIPACIÓN
E N %
2 30%
3 22%
66 00%
10 00%
3 00%
2 00%
2 00%
2 24%
4 02%
10 08%
8 13%
30 98%
PREPONDERANTE
3 22%
2 24%
4 02%
10 08%
8 13%
27 69%
79 35%
-253 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
CUADRO III
CONCURSO
OBRA
FECHA DE APERTURA
UBICACIÓN
TIPO
FECHA DE ELABORACIÓN
FECHA DE INICIO
FECHA DE TÉRMINO
RESUMEN COMPARATIVO DE CONCEPTOS PREPONDERANTES DE LAS PROPUESTAS ACEPTADAS
No
ACERO 1
ACERO 2
ACERO 4
ACERO 6
CONCRE
MADERAS
TABIQUE
CATALOGO DE
CONCEPTOS
Y/O PARTIDAS
DESCRIPCIÓN
MATERIALES
ACERO DE REFUERZO tt 3
ACERO DE REFUERZO # 4
ACERO DE REFUERZO # 6
ACERO DE REFUERZO # 8
CONCRETO PREMEZCLADO F C=200
TRIPAY PARA CIMBRA
TABIQUE DE BARRO ROJO RECOSIDO
MANO DE OBRA
PEON
ALBAÑIL
AYTE GENERAL
FIERRERO CARPINTERO DE OBRA NEGRA
EQUIPO
VIBRADOR DE GASOLINA DE 8 H P
MALACATE DE 1 TON DÉ 12 H P
RETROEXCAVADORA
CAMIÓN DE VOLTEO
CARETILLA LLANTAS DE HULE
DOBLADORA DE VARILLA DE =//
CORTADORA DE VARILLA DE V."
UNIDAD
KG
KG
KG
KG
M3
M2
MILL
JOR
JOR
JOR
JOR
JOR
HR
HR
HR
HR
PZA
PZA
PZA
EMPRESA
CANTIDAD
38 201 22
7 918 75
8,478 35
49,327 58
765 91
648 34
44 51
334 61 147 44
990 43
246 06
498 32
246 86
263 62
22 54
56 71 0 94
1 15
127
1
COSTO
3 70
3 70
3 70
3 70
871 50
77 26
1,000 00
204 94
324 16
216 88
347 99
347 99
6 13
1160
257 94
125 32
410 00
1 288 00
1,416 00
EMPRESA
CANTIDAD
47 822 80
9 577 31
8,827 04
32,802 77
500 66
556 33
48 47
190 86
10D24
976 06 489 58
472 86
170 35
195 55
102 95
61 29
1 15
2 01
2 45
2
COSTO
4 45
4 45
4 45
4 45
1,100 00
83 89
800 00
153 90
288 76
165 67
288 76
334 45
8 87
14 67
171 19
156 37
556 00
1,567 00
1,386 00
EMPRESA
CANTIDAD
46,039 76
9 419 66
8,537 77
31,228 35
505 52
688 56
23 94
151 74
90 85
949 40
474 93 46194
189 65
98 77
97 25
50 05
100
150
215
3
COSTO
4 10
4 10
4 10
4 10
775 00
60 15
800 00
126 15
266 10
149 86
266 10
309 96
9 15
18 65
176 23
165 76
675 00
1,165 00
1,165 00
EMPRESA
CANTIDAD
47 394 26
9 739 98
9,166 31
34,377 18
510 38
688 56
46 17
211 15
113 04
1 004 05 507 19
461 91
258 58
188 50
87 14
62 58
2 10
1 10
1 10
4
COSTO
4 50
4 50
4 50
4 50
1 160 25
65 67
935 00
176 45
298 55
184 78
298 55
363 15
7 15
13 45
178 69
151 19
867 00
1,430 00
1 675 00
PROMEDIO PROPUESTAS
CANTIDAD
44 864 51
9 163 93
8,752 37
36,933 97
570 62
645 45
40 77
222 09
112 89
979 99 429 44
473 76
216 36
186 61
77 47
57 66
130
1 44
1 74
COSTO
4 19
4 19
4 19
4 19
976 69
71 74
883 75
165 36
294 39
179 30
300 35
338 89
7 83
14 59
196 01
149 66
627 00
1,362 50
1,410 50
-254-
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
CUADRO IV C O N C U R S O
OBRA
FECHA DE A P E R T U R A
UBICACIÓN
TIPO
FECHA DE ELABORACIÓN
FECHA DE INICIO
FECHA DE TÉRMINO
RESUMEN COMPARATIVO DE LAS DIFERENCIAS AL PROMEDIO DE PROPUESTAS, QUE INCREMENTAN LA UTILIDAD
No
1
ACERO 1
ACERO 2
ACERO 4
A C E R O 6
CONCRE
MADERAS
TABIQUE
I I -
I I I -
I -
I I -
I I I -
CATALOGO DE
CONCEPTOS
Y/O PARTIDAS
DESCRIPCIÓN
M A T E R I A L E S
A C E R O DE REFUERZO # 3
A C E R O DE REFUERZO # 4
A C E R O DE REFUERZO # 6
A C E R O DE REFUERZO # 8
C O N C R E T O PREMEZCLADO F'C=200
TRIPAY PARA CIMBRA
TABIQUE DE BARRO ROJO RECOSIDO
T O T A L MATERIALES
M A N O DE O B R A
P E O N
ALBAÑIL
A Y T E GENERAL
F I E R R E R O
CARPINTERO DE OBRA N E G R A
T O T A L MANO DE O B R A
EQUIPO
VIBRADOR DE GASOLINA DE 8 H P
MALACATE DE 1 T O N DE 12 H P
RETROEXCAVADORA
C A M I Ó N DE VOLTEO
CARETILLA LLANTAS DE HULE
DOBLADORA DE VARILLA DE 3/4"
C O R T A D O R A DE VARILLA DE 3/4"
T O T A L EQUIPO
RESUMEN
MATERIALES
MANO DE OBRA
EQUIPO
TOTAL
PORCENTAJE
DIFERENCIAS EN DEFETO
DIFERENCIAS EN EXCESO
UNIDAD
KG
KG
KG
KG
M3
M2
MILL
JOR
JOR
JOR
JOR
JOR
HR
HR
HR
HR
PZA
PZA
PZA
PROMEDIO D E INSUMOS
CANTIDAD
44 864 51
9 163 93
8,752 37
36,933 97
570 62
645 45
40 77
222 09
112 89
979 99
429 4 4
473 76
216 36
186 61
77 47
57 66
1 3 0
1 4 4
1 7 4
C O S T O
PROM
4 19
4 19
4 19
4 19
976 69
7 1 7 4
883 75
165 36
294 39
179 30
300 35
338 89
7 83
14 59
196 01
149 66
627 00
1,362 50
1,410 50
IMPORTE
187 8 7 0 1 4
38 373 94
36,650 54
154,661 00
557,314 98
46,306 02
36,032 70
1,057,209 30
36,724 80
33,234 71
175,708 86
128,982 30
160,550 49
535,201 17
1,693 02
2,723 11
15,185 09
8,629 02
813 53
1,962 00
2,457 80
33,463.56
1,057,209 30
535,201 17
33,463 56
1,625,874 03
100 0 0 %
EMPRESA
C O S T O
3 70
3 70
3 70
3 70
8 7 1 5 0
77 26
1,000 00
204 94
324 16
216 88
347 99
347 99
6 13
1 1 6 0
257 94
125 32
410 00
1,288 00
1,416 00
1
IMPORTE
165 998 69
33 906 52
32,383 76
136,655 69
497,293 15
49,867 27
40 ,772 50
956,877 58
45.515 12
36,595 23
212,539 15
149,440 83
164,862 87
609,953 20
1,326 29
2 ,164 68
19,982 61
7,225 64
5 3 1 9 8
1.854 72
2,467 38
35,553.29
956,877 58
608,953 20
35 ,553 29
1,601,384 0 7
98 4 9 %
-24,489 96
E M P R E S A
C O S T O
4 45
4 45
4 45
4 45
1,100 00
83 89
800 00
153 90
288 76
165 67
288 76
334 45
8 87
14 67
171 19
166 37
556 00
1,567 00
1,386 00
2
IMPORTE
199 647 07
40 779 47
38 948 04
164,356 17
627,679 25
54,146 59
32,618 00
1,159,174 5»
34,179 65
32 598 84
162,354 11
124,005 09
158 448 20
511,595 99
1,919 11
2,737 57
13,262 09
9,015 90
7 2 1 4 1
2,256 48
2 , 4 1 5 1 1
32,327 67
1,158,174 58
511,585 89
32,327 67
1,702,088 14
104 6 9 %
76,214 11
EMPRESA
C O S T O
4 10
4 10
4 10
4 10
775 00
60 15
800 00
126 15
266 10
149 86
266 10
309 96
9 15
18 65
176 23
165 76
675 00
1,165 00
1,165 00
3
IMPORTE
183 944 49
37 572 09
35,884 71
151,429 28
442,228 56
38,823 67
32,618 00
922,500 90
28 016 65
30 040 69
146 860 55
114,273 98
146 845 87
499,037 70
1 979 69
3,480 28
13,652 54
9,557 31
875 81
1,677 60
2,030 01
33,253 24
922 500 80
466 037 76
33,253 24
1,421 791 80
87 4 5 %
-204,082 24
EMPRESA
COSTO
4 50
4 50
4 50
4 50
1,160 25
65 67
935 00
176 45
298 55
184 78
298 55
363 15
7 15
1 3 4 5
178 69
151 19
867 00
1 430 00
1 675 00
4
IMPORTE
201 890 30
41 237 66
39,385 65
166 202 87
662 058 95
42,386 54
38 122 29
1,191,294 25
39 187 78
33 704 06
181 081 63
128 209 31
172 045 04
554,227 91
1,546 97
2,509 90
13 8 4 3 1 1
8,717 24
1,124 93
2,059 20
2,918 69
32,720 05
1,191,284 26
554,227 81
32,720 05
1,778,232 12
109 3 7 %
152 358 09
-255-
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
CUADRO V
CONCURSO:
OBRA:
FECHA DE APERTURA:
UBICACIÓN:
TIPO:
FECHA DE ELABORACIÓN:
FECHA DE INICIO:
FECHA DE TÉRMINO: •
TABLA COMPARATIVA DE PROPOSICIONES Y DETERMINACIÓN DE SOLVENCIA
No.
1.-
2.-
3.-
4.- J
5.-
6.-
7.-
8.-
9.-
CONCEPTO
RAZÓN SOCIAL
IMPORTE ORIGINAL
IMPORTE CORREGIDO
PORCENTAJE SOBRE EL PROMEDIO
TIEMPO PROGRAMADO
FACTOR DE SOBRECOSTO
COSTO DIRECTO
PORCENTAJE SOBRE EL PROMEDIO
MONTOS FACTOR DE SOBRECOSTO
a).- IND. DE OFICINA CENTRAL
b).- IND. DE OFICINAS DE CAMPO
c).- FINANCIAMIENTO
d).- UTILIDAD DE CONCURSO
e).- CARGOS ADICIONALES
0.- AJUSTE NUMÉRICO
SUMA FACTOR DE SOBRECOSTO
EMPRESA
1
1
2,857,333.07
2,857,333.07
100.00%
1.3403
2,131,860.83
% 10.23%
11.66%
1.13%
7.15%
1.95%
MONTO
218,089.36
248,574.97
29,259.39
187,886.60
41,571.29
90.63
725,472.24
EMPRESA
2
2
2,996,200.29
2,996,200.29
104.92%
1.1466
I 2,115,064.44
% 9.97%
12.88%
2.45%
11.64%
1.15%
MONTO
210,871.92
272,420.30
63,659.74
309,858.71
24,323.24
1.93
' 881,136.84
EMPRESA
3
3
2,595,756.23
2,595,756.23
90.90%
1.2095
2,146,139.91
% 6.89%
4.19%
0.21%
7.78%
0.97%
MONTO
147,869.04
89,923.26
5,006.26
185,859.41
20,817.56
142 62
.,-¥ 449,818.15 ,
EMPRESA
4
4
2,973,645.84
2.973,645.84
104.13%
1.3896
I 2,139,929.36
% 8.86%
11.66%
2.67%
11.42%
1.09%
MONTO
189,597.74
249,515.76
68,660.44
302,390.56
23,325.23
26.74
. 833>16.47
PROMEDIO PROPOSICIONES
2,855,733.86
100.00%
1.3390
2.133,248.64
% 8.99%
10.10%
1.81* 9.50%
1.29%
.", T*
. ",'
MONTO
191,607.02
."; >;-. 21Ü.108.57
'-'•''•• 41,696.46 í, 248,498.82
: i" 27J509.33
.h:'A.. . í fe65.48 '»,<ff 722,485.68
OBSERVACIONES
DETERMINACIÓN DE LA UTILIDAD DE OPERACIÓN AFECTADA POR LOS
10.- COSTOS EN EXCESO 0 DEFECTO
IMPORTE UTILIDAD
COSTOS EN EXCESO
COSTOS EN DEFECTO
SALDO
187,886.60
-24,489.76
163,396.84
309,858.71
76,214.10
309,858.71
185,859.41
-204,082.20
-18,222.79
302,390.56
152,357.86
302,390.56
; ' -A -''" '»
! ,.f'A -,,'. '.V -
„•'• -."¡ '*' -•' •
1 1 . - | CALIFICACIÓN | SOLVENTE | SOLVENTE I NO SOLVENTE I SOLVENTE [ . - . - . - . I
-256-
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
6.11 DICTAMEN
El artículo 38 del reglamento indica que el dictamen de concurso debe contener los
siguientes datos:
a. Los criterios utilizados para la evaluación de las propuestas.
b. La reseña cronológica de los actos del procedimiento.
c. Las razones técnicas o económicas por las cuales se aceptan o desechan las
propuestas presentadas por los licitantes.
d. Nombre de los licitantes cuyas propuestas fueron aceptadas por haber
cumplido con los requerimientos exigidos.
e. Nombre de las licitantes cuyas propuestas económicas hayan sido
desechadas como resultado del análisis cualitativo de las mismas.
f. La relación de los licitantes cuyas propuestas se calificaron como solventes,
ubicándolas de menor a mayor, de acuerdo con sus montos.
g. La fecha y lugar de elaboración.
h. Nombre, firma y cargo de los servidores públicos encargados de su
elaboración y aprobación.
El artículo 38 del Reglamento indica que al existir desechamiento de alguna
propuesta la convocante deberá entregar a cada licitante, a través de un escrito
independiente, las razones y fundamentos para ello, con base al dictamen para fallo.
6.12 RESUMEN PARA FALLO
La elaboración de este resumen es con el fin de que la convocante cuente con los
daros necesarios para elaborar un dictamen con base únicamente en el resultado del
análisis comparativo de las proposiciones no desechadas, que servirá como
fundamento para que el Servidor Público correspondiente emita el fallo de la
Licitación
- 257 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN
DEL ANÁLISIS DE LOS CUADROS COMPARATIVOS Nos I AL VIY EL C-R SE CONCLUYE:
EMPRESA
3
2
4
2
MONTO OFERTADO ($)
2,595,756 23
2,857,333 07
2,973,645 84
2,996,200 29
LUGAR DE PROPUESTA!
1er
2°
3°
4o
^CAlJFICACIOlíP
NO SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
I OBSERVACIONES
NO ASIGNABLE
ASIGNABLE MAS BAJA
ASIGNABLE ALTA
ASIGNABLE ALTA
OBSERVACIONES A LA EVALUACIÓN POR LUGAR DE EMPRESA
-258 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
6.13 ADJUDICACIÓN
El contrato respectivo deberá asignarse a la empresa que, de entre los proponentes,
reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y
garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
Si resultare que dos o más proposiciones son solventes y, por lo tanto, satisfacen la
totalidad de los requerimientos de la Convocante, el contrato se adjudicará a quien
presente la proporción cuyo precio sea el más bajo.
En caso de que todas las proporciones fueran desechadas, se declarará desierta la
licitación, y se procederá a emitir una nueva convocatoria.
6.14 ACTA DE FALLO
El artículo 39 del Reglamento indica que el fallo que emita la convocante debe
contener lo siguiente:
a. Nombre del participante ganador y el monto total de su propuesta,
acompañando copia del dictamen a que se refiere el artículo 38.
b. La forma, lugar y plazo para la presentación de las garantías.
c. En su caso, el lugar y plazo para la entrega de anticipos.
d. El lugar y fecha estimada en que el licitante ganador deberá firmar el contrato.
e. La fecha de inicio de los trabajos y el plazo de ejecución de los mismos.
Cuando el fallo se de a conocer en junta pública esta comenzará con la lectura del
resultado del dictamen que sirvió de base para determinar el fallo y el licitante
ganador, debiendo levantar el acta donde conste la participación de los interesados,
así como la información antes requerida.
Con el fallo y el modelo de contrato en su poder, el licitante ganador podrá tramitar
las garantías a que hace referencia la Ley y el Reglamento.
-259-
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
DEPENDENCIA O ENTIDAD
Acta tercera del concurso número: , referente
a: , que fue convocado a licitación
pública, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado ubicada en:
, siendo las
horas, del día de de 20 , y de acuerdo con la cita hecha y
notificada a los interesados que participaron en el acto celebrado el día de
de 20 , según el acta segunda de estejx>ncurso y que para conocer el
fallo, se reunieron en de las
personas físicas o morales y funcionarios cuyos nombres y firmas figuran al final de
esta acta.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
relacionados con las Mismas y el artículo 38 del reglamento, para determinar la
solvencia de las propuestas, y después del análisis detallado de las propuestas
aceptadas en la segunda etapa del concurso, se relacionan a continuación las que
calificaron como solventes y las que fueron desechadas, con las causas que lo
motivaron.
PROPUESTAS SOLVENTES
EMPRESA MONTO DE LA
PROPUESTA
$
$
$
$
LUGAR DE LA
PROPUESTA
PROPUESTAS DESECHADAS
EMPRESAS CAUSAS
- 260 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
Atendiendo a lo anterior, el c. en representación de
, y después de ser evaluadas las anteriores
proposiciones en sus características técnicas y económicas y de acuerdo con base
únicamente en el resultado del análisis comparativo de las proposiciones admitidas,
determina que la propuesta que garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas, es la presentada por la empresa
con un monto de $
( ), más I.V.A.
En consecuencia se dalla a su favor y se le adjudica el contrato correspondiente, con
un plazo de ejecución de días , con fecha de inicio de los trabajos el
de de 20 y fecha de terminación al de - de
20 .
La empresa queda obligada a firmar el contrato respectivo y sus anexos, dentro de
los días siguientes al de la fecha de adjudicación. Este acto se llevará a cabo
a las del día de de 20 , en las oficinas de
, previa entrega de la fianza de garantía de cumplimiento por el %
(con letra), del valor del contrato con I .VA, así como también, en días
contados a partir de esta fecha, las fianzas que garanticen la correcta aplicación de
los anticipos.
Se anexan a la presente acta, escrito por separado dirigido a los participantes no
seleccionados, donde se expone el por que su propuesta no resulto ganadora o en
su caso por que fue desechada y la fecha en la que podrán recoger sus propuestas.
Para constancia y a fin de que surtan los efectos legales que le son inherentes, a
continuación firman el presente documento las personas que intervinieron en el
concurso en presencia del c.
-261 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
RAZÓN SOCIAL FIRMA
- 262 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
6.15 CARTA INFORME A LICITANTES NO SELECCIONADOS
Para el caso de los licitantes que no fueron seleccionados se les entregará una carta
donde se les informe las causas por las que no se les adjudico el contrato.
DEPENDENCIA O ENTIDAD
Carta informante a Licitantes no seleccionados
a de de 20
Muy señores nuestros:
En relación con el concurso No. , referente a: ,
ubicada en: , que fue convocado por licitación pública, nos
permitimos comunicar las razones por la cual su propuesta no fue ganadora
Atentamente
La Convocante
Original - licitante
Copia - archivo
- 263 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
6.16 CONCLUSIÓN CAPITULAR.
Concluimos que en este capitulo es la antesala del inicio de una obra, siempre y
cuando cumplamos con todos los requisitos anteriores vistos en este capitulo; en
esta etapa del concurso es donde vislumbramos el futuro de nuestras propuestas
ofertadas y nos formamos un panorama de lo que puede ser la aceptación o rechazo
como propuesta solvente,.
También se realizo un método cualitativo de la evaluación de las propuestas
- económicas de acuerdo a la Ley y a las condiciones exigidas'que deben sertomadas~
en cuenta.
Presentamos procedimientos, sugerencias, contenidos, documentos y metodologías
para la evaluación de las ofertas.
-264 -
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
CONCLUSIONES GENERALES.
Este trabajo de investigación es especialmente diseñado para profesionistas y
empresas constructoras, con el objetivo fundamental de que puedan fácilmente
adaptarse, referirse y tomar en cuenta los cambios en la Ley y Reglamento de
Obra Publica.
Aquí se ve reflejadas las diferentes acciones del inversionista llamado cliente,
tendientes a conocer en el mercado de las opciones de costos que los terceros le
puedan ofrecer para llevar a cabo la ejecución física de sus proyectos.
Dentro de las acciones se encuentran los concursos o licitaciones, las invitaciones
formales e informales a cotizar.
La organización de un concurso formal contempla desde un punto de vista técnico:
la precisión de trabajos conforme a un diseño especifico; un concurso tendrá
mejores resultados para las partes del contrato, en la medida de que exista un
protocolo en su organización destacándose entre otros rubros, un programa de
tiempos, de aclaraciones, de catálogos, etcétera; así pues, aquí se ve reflejado
todo el protocolo para una elaboración correcta y apegada a derecho de una
licitación publica federal, cabe hacer mención que los ejemplos mostrados no son
restrictivos ni limitativos si no es una recopilación de datos durante 1 "i años de
profesionista, es una recopilación de autores inmersos en esta área de la
construcción, de experiencias vividas.
Pero no hay que olvidarnos que las leyes cambian constantemente y por eso hago
la invitación para actualizarnos día con día y por que no, mejorar este trabajo de
investigación.
-265-
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN
BIBLIOGRAFÍA
• CASTILLO TUFIÑO JORGE LUIS "La vida diaria de los costos". Primera
Edición. Editorial IMCYC. 1998.
• GONZÁLEZ MELÉNDEZ RAÚL "Manual de costos para constructores".
Editorial Limusa.
• ING. JAMET JIMÉNEZ JORGE. Memoria "Taller de análisis de precios
unitarios". Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción sede
Xalapa. 2001.
• PLAZOLA CISNEROS ALFREDO, PLAZOLA ANGUJANO ALFREDO
"Normas y costos de construcción". Editorial Limusa. Tomos I, II, III y IV
• ARQ. RUIZ CÁRDENAS CARLOS. Apuntes "Análisis de costos".
Instituto Tecnológico de la Construcción. Marzo 2001.
• SUÁREZ SALAZAR CARLOS Y MÁRQUEZ ROCHA "procedimientos
para ganar un concurso de obra publica conforme a la ley y el
reglamento vigentes", Primera Edición. Editorial Limusa. 1993.
• SUÁREZ SALAZAR CARLOS "Administración de empresas
constructoras". Segunda Edición. Editorial Limusa. 2002.
- SUÁREZ SALAZAR CARLOS "Costo y tiempo en edificación". Editorial
Limusa.
• SUÁREZ SALAZAR CARLOS "Manual de costos y precios en la
construcción 1996". Editorial Limusa.
• "LEY FEDERAL DEL TRABAJO" Ediciones Delma 2003
- "LEY FEDERAL DEL SEGURO SOCIAL" Ediciones Delma. Décima
edición.
- LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS
MISMAS" Gobierno Federal. Diario Oficial de la Federación 2001
• "REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADAS CON LAS MISMAS. Gobierno Federal. Diario Oficial
de la Federación.
• "REGLAMENTO PARA EL PAGO DE CUOTAS DEL SEGURO SOCIAL"
Ediciones Delma.
-266 -