H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TEMPOAL, VER. 2014-2017tempoal.gob.mx/transparencia/uploads/transparencia/915999905d7909559dc... · empresa c. gerardo nava san martin con credencial

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALTEMPOAL, VER.

2014-2017

CONTRATO N° OOP-TEM-2015301610101

CONTRATO DEOBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOSUNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

AREA RESPONSABlE: DIRECCION DEOBRAS PUBLICAS - RAMO 033

NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL:

CONTRATISTA CONTRATO

N° CONTRATO FECHA DE CONTRATO

17 DEJULIO DEL2015GERARDO NAVA SAN MARTIN DOP-TEM-2015301610101

REGISTROFEDERALDE CONTRIBUYENTES

NASG790103EB7DOMICILIO:PACHECO SINCOL. LOSCUES "PLATON SANCHEZ, VERACRUZC.P. 92025

MODALIDAD DE ADJUDICACION

LICITACiÓN PUBLICA:

INVITACiÓN A CUANDO MENOS TRES

PERSONAS:

ADJUDICACiÓN DIRECTA:

( X )

NUMERO DEOBRA: 2015301610101NOMBRE, DESCRIPCIONy UBICACiÓN DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE 1,930 M2 DE PISOS FIRMES EN LA COL. RICARDO FLORESMAGON, MUNICIPIO DETEMPOAL,

VER.

FUENTE DE RECURSOS:FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES

TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATO

IMPORTE TOTAL CUMPLIMIENTO

$ 214,230.00

ANTICIPO

$ 714,100.00 $ 71,410.000

VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION

FECHA DE INICIO

20 DEJULIO DEL2015

FECHA DETERMINACION

27 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

t

S DE FEBREROESQ. INDEPENDENCIA ZONA CENTRO T MPpágina 1de

r •~JUNTOSLO ¡JACEMOS ~l.¡';,URr~5It-n'l"a~'H_ilV'Ct<TAMIH·1TOhlofl'l,JollJ.. ...~t:J.;t

..ro1•. ,tI.lli

1.- DECLARACIONES


2014-2017

CONTRATO N° DOP-TEM-2015301610101

l. EL H. AYUNTAMIENTO11. ELCONTRATISTA111. LAS PARTES

2.- CLAUSUlAS GENERALES

PRIMERA.SEGUNDA.TERCERA.CUARTA.QUINTA.SEXTA.SEPTIMA.-

3.- CLAUSULAS ECONOMICAS

OBJETO DELCONTRATOMONTO DELCONTRATOAJUSTE DECOSTOSPLAZO DE EJECUCiÓNDISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOSINICIO DE OBRARELACIONESLABORALES

OCTAVA.- ANTICIPOSNOVENA.- FORMA DE PAGODECIMA.- SUPERVISiÓN DE OBRADECIMA PRIMERA.- GARANTfAS

4.- CLAUSUlAS TECNICAS:

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONESy PROGRAMASDECIMA TERCERA.- AMPLIACiÓN DE PLAZO DE EJECUCiÓN

5.- CLAUSUlAS LEGALES:

DECIMA CUARTA.DECIMA QUINTA.DECIMA SEXTA.DECIMA SEPTIMA.DECIMA OCTAVA.DECIMO NOVENA.VIGESIMA.VIGESIMA PRIMERA.-

RESPONSABILIDAD DELCONTRATISTARECEPCiÓNDE LA OBRA Y LIQUIDACIONESSUSPENSiÓN TEMPORAL DEL CONTRATOTERMINACiÓN ANTICIPADAMATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACiÓN PERMANENTERESCISiÓNADMINISTRATIVA DELCONTRATOPROCEDIMIENTO DE RESCISiÓNSANCIONES POR INCUMPLIMIENTO Al PROGRAMA

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOSVIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DEL "H. AYUNTAMIENTO"VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACiÓN APLICABLE, INTERPRETACiÓN Y JURISDICCiÓN

5 DE FEBREROESQ.INDEPENDENCIA ZONA CENTRO TEMPOA •V TEL. (789) 89 2102 03Página 2 de 16 J

(

•",Y¿¡JUNTOS1~¡~~~~1I.

H ...v¡:trrIlM1JlotT(th"-f'UoI.l.._"'u:AI._Cl..t

.l~I~. .lOI;


2014-2017


CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE ELMUNICIPIO DE TEMPOAL, VERACRUZ, A QUIEN SE DENOMINARA "EL H. AYUNTAMIENTO" REPRESENTADAPOR LOSC.C.C.P. PATRICIO CHIRINOS DEL ANGEL, LIC. GABRIEL ROBERTO ZAVALA QUINTERO, L.A.E. RUTH NERIDA FERNANDEZCHAVEZ E ING. VICTOR ALEXANDER MUÑOZ GOMEZ, EN CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNIOPAL, SINDICO ÚNICO,SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE; Y POR LA OTRA PARTE, LAEMPRESAGERARDO NAVA SAN MARTIN, REPRESENTADALEGALMENTE EN ESTEACTO PORELC. C. GERARDO NAVA SANMARTIN, A QUIEN SE DENOMINARA "EL CONTRATISTA", DE ACUERDO CON lAS SIGUIENTES DECLARACIONES YSUBSECUENTESCLÁUSULAS:

DECLARACIONES1.- "EL H. AYUNTAMIENTO" DECLARA:

A.- QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDOEN EL ARTICULO 2, PARRAFO 2, DE LA LEY ORGÁNICA DELMUNICIPIO LIBRE VIGENTE EN LA ENTIDAD, CUENTA CON PERSONALIDADJURIDICA y PATRIMONIOS PROPIOSY QUEPOR LOTANTO TIENE CAPACIDAD LEGALPARA CELEBRARESTECONTRATO.

B.- DECLARA EL PRESIDENTEMUNICIPAL QUE ESTÁLEGITIMADO PARA SUSCRIBIRA NOMBRE Y CON AUTORIZACiÓNDE "EL H. AYUNTAMIENTO" EL PRESENTECONTRATO, YA QUE FUE FACULTADO MEDIANTE ACUERDO TOMADO ENSESiÓN EXTRAORDINARIA DECABILDO DE FECHA01 DE ENERODEL 2014, SEGÚN CONSTA EN ELACTA NÚMERO 01, EDONDE SELE DELEGANFACULTADESPARAQUE SUSCRIBATODO TIPO DECONTRATOSV/O CONVENIOS.

C.- QUE EL C,P. PATRICIO CHIRINOS DEL ANGEL ES EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEMPOAL, VERACRUZ, CONFACULTADES PARA SUSCRIBIREL PRESENTECONTRATO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDOEN El ARTícULO 36FRACCIONESIV, VI, IXV XXIV DE LA LEYORGÁNICA DELMUNICIPIO LIBRE.

D.- QUE ELLIC. GABRIEL ROBERTO ZAVALA QUINTERO, SíNDICO ÚNICO, COMPARECECON LASATRIBUCIONESQUE LECONFIEREELARTfcULO 37 FRACCIONES1,11Y V DE LA LEYORGÁNICA DELMUNICIPIO LIBRE.

E.- QUE LA LA.E. RUTH NERIDA FERNANDEZ CHAVEZ COMPARECE A LA FIRMA DE ESTE INSTRUMENTO EN SUCARÁCTERDE SECRETARIADEL AYUNTAMIENTO DE ESTEMUNICIPIO, CON lAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE ELARTfcULO 70 FRACCiÓNV DE LA LEYORGÁNICA DELMUNICIPIO LIBRE.

F.- QUE ELING. VICTOR ALEXANDER MUÑOZ GOMEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, SUSCRIBEELPRESENTEINSTRUMENTO EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR DEOBRAS PUBliCAS MUNICIPALES OTORGADO POR NELH. AYUNTAMIENTO" SEGÚN CONSTA EN OFICIO ENVIADO DELEXPEDIENTE DE NOMBRAMIENTOS, FIRMADO POR EL C.P. PATRICIO CHIRINOS DEL ANGEL, EN SU CALIDAD DEPRESIDENTE MUNICIPAL, EL DIA 01 DE ENERO DEL 2014, PARA LA APLICACiÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES,REGLAMENTOS Y NORMAS EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS QUE APLIQUEN EN TERRITORIO DEL MUNICIPIO DETEMPOAL, ESTADODEVERACRUZDE IGNACIO DE LA LLAVE,SEGÚN LO DISPUESTOPORLOSARTícULOS 73 BIS, 73 TER,114Y 115DE LA LEYORGÁNICA DELMUNICIPIO LIBRE.

G.- QUE PARA CUBRIR lAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTECONTRATO, QUE EL CONSEJO DEDESARROLLOMUNICIPAL, AUTORIZO, LA INVERSiÓN CORRESPONDIENTE,'MISMA QUE PROVIENEDEL PROGRAMA DEINVERSiÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCiAl MUNICIPAl Y DE LASDEMARCACIONES TERRITORIALESDEL DISTRITO FEDERALEN LA PARTIDA PRESUPUESTALNÚMERO 2015301610101,CONSTRUCCION DE 1,930 M2 DE PISOS FIRMES EN LA COL. RICARDO FLORES MAGON, EN EL PROGRAMA DEVIVIENDA.

H.- QUE EL PRESENTECONTRATO SE ADJUDICA A "EL CONTRATISTAH, COMO RESULTADO DEL CONCURSO NO.TEM-13P-2015301610101, CELEB O DEAPERTURA TÉCNICA Y ECÓNOMICA ELDíA 13 DE JULIO DEL 2015, Y ELACTO DONDE EL "H. NTAMIE E EL FALLO DE ADJUDICACIÓN EL DíA 16 DE JULIO DEL 2015, YA QUE

SO VENTE MÁS BAJA • REUNIR lAS CONDICIONES TÉCNICAS Y

•~JUNTOSl~J~~~t?~~~1l.

H.';'VI;..rrIlMI'I'ITJº,h~I'\.IiU.."u:.u._ru;J.

,ltllol,J:I,I¡;-


2014-2017


DEBERA REALIZARSEEN TERMINOS DEL PROYECTOCONSISTENTE EN PLANOS, CATALOGOS DE CONCEPTOSY PRECIOSUNITARIOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS; DICHOS DOCUMENTOS SE INTEGRAN A ESTECONTRATO COMO PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

1.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN 5 DE FEBRERO ESQ. INDEPENDENCIA SIN NÚMERO, ZONA CENTRO, ENTEMPOAL, VERACRUZ, MISMO QUE SE~ALA PARA LOSFINESY EFECTOSLEGALESDE ESTECONTRATO.

11.- "El CONTRATISTA" DECLARA:

Al QUE ESUNA PERSONA FISICA,ACREDITANDO SU PERSONALIDAD CON: GERARDO NAVA SAN MARTINLA CREDENCIALDE ELECTORCON FOLIO DE ELECTOR:00000106253718

EL C. GERARDO NAVA SAN MARTIN ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LAEMPRESA C. GERARDO NAVA SAN MARTIN CON CREDENCIAL DE ELECTOR CON FOLIO DE ELECTOR:00000106253718

Bl "El CONTRATISTA" DECLARA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE, SI LLEGARE A CAMBIAR DENACIONALIDAD, EN SEGUIR CONSIDERÁNDOSE COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTECONTRATO SE REFIEREY A NO INVOCAR LA PROTECCiÓN DE NINGÚN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER,EN BENEFICIODE LA NACiÓN MEXICANA TODO DERECHODERIVADO DE ESTECONTRATO.

C) QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN PACHECO SIN, lOS CUES 11, EN PLATON SANCHEZ,VERACRUZ C.P. O, MISMO QUE SE~ALA PARATODOS LOS FINESY EFECTOSLEGALESDE ESTECONTRATO.

D) QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA, TÉCNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LAEJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA ADEMÁS, CON LA TECNOLOGfA,ORGANIZACiÓN Y MANO DEOBRA ESPECIALIZADAPARA ELLO.

El QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECENLA lEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOSRELACIONADOS CON ELLASDEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA lLAVE E, Y LAS REGLASGENERALESDE CONTRATACiÓN Y EJECUCiÓN DE OBRAS PUBLICAS, Y DEMAS DISPOSICIONESADMINISTRATIVAS EXPEDIDASEN ESTA MATERIA, PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA ESTATALAPLICABLES A LOS MUNICIPIOS, EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LASPARTES, INTEGRAN EL PRESENTECONTRATO, CONSISTENTES EN LA DESCRIPCiÓN PORMENORIZADA DE LAOBRA, PROYECTOS,PLANOS, ESPECIFICACIONES,PROGRAMAS Y LOS PRESUPUESTOSCORRESPONDIENTES,AsfCOMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCiÓN DE LOSTRABAJOS.

Fl QUE A INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DECONSIDERARTODOS LOSFACTORESQUE INTERVIENEN EN SU EJECUCiÓN.

G) QUE CUENTA CON LOSSIGUIENTES REGISTROSY COMPRUEBA ENTREGANDO FOTOCOPIAS DE:

CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:REGISTRO PATRONAL ANTE El l. M. S. S. E INFONAVIT:CEDULA DEL REGISTRODE SEFIPLAN:

NASG790103EB7F8810681100103816

III.-LAS PARTESDECLARAN QUE:

Al SEOBLIGAN A CUMPLIR EN LO QUE CADA UNO CORRESPONDE,CON TODAS LAS LEYES,REGLASY REGLAMENTOSMEXICANOS, DE CA FEDE AL, ATAl Y MUNICIPAL APLICABLES A LOS TRABAJOS AMPARADOS PORESTECONTRATO Y S ON R N

S DE FEBREROESQ.INDEPENDENCIA ZONA CENTRO TEMPOAL. VE . TEPágina 4 de 16

( '1, .

'i.

-JI> ;.1'',.

,~..

•~JUNTOSWlLA.{'LMOS).:lqOlol.~~tr-¡Q~~

1of... VrIITAMn!o1T('hl4I'U'1.1... ..·t-\W.I.:L,I.

¿¡,I1-l-"lli


2014-2017

CONTRATON° DOP-TEM-2015301610101

B) CONVIENEN EN CONSIDERAR ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, ADEMAS DE LA DESCRIPCiÓNPORMENORIZADA DE LA OBRA, PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y LOS PRESUPUESTOSCORRESPONDIENES, LAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCiÓN DE LOSTRABAJOS, Y TODOS AQUELLOS QUE SEPACTEN EN ELFUTURO DEACUERDO CON LAS DISPOSICIONESDELMISMO.

C) CONVIENEN EN ACEPTAR A LA BITÁCORA DE OBRA COMO INSTRUMENTO LEGAL EN DONDE SE REGISTRANTODOS LOSACTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCiÓNDE LASOBRAS.

D) SE OBLIGAN EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y DEL CONTENIDO DE LA lEY DE OBRAS PÚBLICAS YSERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LlAVE Y DE LA LEYORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE, DE LAS REGLAS,ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONESLEGALESQUE RIGEN LACONTRATACiÓN, EJECUCiÓNY CUMPLIMIENTO DEL DEL PRESENTECONTRATO.

ESTANDO DE ACUERDO LAS PARTES EN EL OBJETO Y CONDICIONES DE ESTE CONTRATO, CONVIENEN SUJETARSEALCONTENIDO DE LASSIGUIENTES:

CLÁUSULAS GENERALESPRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO:"EL H. AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LOSTRABAJOS CONSISTENTESEN LA "CONSTRUCCION DE1,930 M2 DE PISOS FIRMES EN LA COL. RICARDO FLORES MAGONY ESTESE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTALTERMINACiÓN, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCiÓN VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBANREALIZARSELOS TRABAJOS, Asf COMO LAS ESPECIFICACIONESCONTENIDAS EN LOS ANEXOS TÉCNICOS, DOCUMENTOSQUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTECONTRATO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.EL IMPORTE DEL PRESENTECONTRATO ES DE $ 615,603.45 (SEISCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOSTRES PESOS45/100M.N.), MAS $ 98,496.55 (NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS SS/lOO M.N.),CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), LO QUE DA UN TOTAL DE $ 114,100.00 (SETECIENTOSCATORCE MIL CIEN PESOS00/100 M.N.).

• E INCLUYE LA REMUNERACIÓN Y EL PAGO TOTAL A "EL CONTRATISTA" PORTODOS LOSGASTOS DIRECTOSE INDIRECTOSQUE ORIGEN LOSTRABAJOS, LA UTILIDAD Y EN SU CASO, ELCOSTO DE LASOBLIGACIONES ADICIONALES ESTIPULADAS ENELPRESENTECONTRATO CON CARGO A "EL CONTRATISTA".

ESTA CANTIDAD SOLO PODRÁ SERREBASADA PREVIO CONVENIO ADICIONAL QUE AL RESPECTOACUERDEN LAS PARTES,SEGÚN LO ESTABLECIDOEN ELARTICULO 59 DE LA LEYDE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOSRELACIONADOS CON ELLASDELESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, POR LO QUE SI "EL CONTRATISTA" REALIZA OBRA MAYOR DE LOINDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA REPONSABILlDAD EN QUE INCURRA POR LA EjECUCiÓN DE LOS TRABAJOSEXCEDENTES,NO TENDRÁ DERECHOA RECLAMAR PAGO ALGUNO DE ELLO.

TERCERA.- AJUSTE DE COSTOS.PARA LOSSUPUESTOSA QUE SEREFIEREA ELARTICULO 39 FRACCION XXIV DE LA LEYDE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOSRELACIONADOS CON ELLASDEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA lLAVE, LAS PARTESACUERDAN LA REVISIÓN YAJUSTES DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTECONTRATO CUANDO OCURRANCIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN ECÓNOMICO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCiÓN DE LOSCOSTOSDE LOSTRABAJOSAUN EJECUTADOSAL MOMENTO DEOCURRIR DICHA CONTINGENCIA •

. TEL.(789) 89 4 02 03

,.

:~;"t·

li.:

oi,:',A

•~JUNTOS1.0 !i4.(,_'LMOS MI.:JOR,"~gytr1'2~-H,¡'VI:""AM"',,"~h!oll"Ul'U..'Vu:.oLl'Ll.

,L¡)l.. .tlll';-


2014-2017


LOSAJUSTESSECALCULARÁN PARA CADA UNO DE LOSCONCEPTOS,A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDOEL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE INSUMOS, RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE POR EJECUTARCONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCiÓN PACTADO EN ELCONTRATO O, EN CASO DE EXISTIRATRASO NO IMPUTABLE A"EL CONTRATISTA" PROCEDERÁAL AJUSTE DE COSTO EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE DEBIERA ESTARPENDIENTEDE EJECUTARCONFORME AL PROGRAMA ORIGINALMENTE PACTADO.

LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO PERMANECERÁN VIGENTES HASTA LA TERMINACiÓN DE LOS TRABAJOSCONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARÁ A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJESDEINDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIODEL CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARÁSUJETOA LASVARIACIONES DE LA TASA DE INTERESPROPUESTA.

LAS PARTESCONVIENEN QUE LOSAJUSTESDE LOSCOSTOSQUE INTEGRAN LOS PRECIOSUNITARIOS, SELESDEDUCIRA ELPORCENTAJEDELANTICIPO OTORGADO, HASTA QUE NO HAYA SIDO AMORTIZADO ENSU TOTALIDAD.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCiÓN:"EL CONTRATISTA" SEOBLIGA, A INICIAR LOSTRABAJOS MATERIA DE ESTECONTRATO EL DfA 20 DE JULIO DEL 2015 Y ACONaUIR EL DfA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, AJUSTANDOSE AL CALENDARIO DE TRABAJO QUE ELABORE, EL CUALDEBERASERAPROBADO POR "EL H. AYUNTAMIENTO".

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:"EL H. AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICiÓN DE "EL CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN QUEDEBAN LLEVARSEA CABO LOS TRABAJOS EN REFERENCIA,Asf COMO LOS DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMÁSAUTORIZACIONES QUE SEREQUIERAN PARA SU REALIZACiÓN.

SEXTA.-INICIO DE LOS TRABAJOS."EL CONTRATISTA", SE OBLIGA A ESTABLECERANTICIPADAMENTE A LA INICIACiÓN DE LOSTRABAJOS, EN EL SITIO DE LAREALIZACiÓN DE LOS MISMOS, A UN REPRESENTANTE TÉCNICO PERMANENTE DE CONSTRUCCiÓN, EL CUAL DEBERÁTENER UN PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTECONTRATO.

• "EL H. AYUNTAMIENTO", SERESERVAEL DERECHODE SU ACEPTACiÓN, ELCUAL PODRA EJERCERENTODO TIEMPO.

IIEL CONTRATISTA", Y "EL H. AYUNTAMIENTO", SE COMPROMETEN A UTILIZAR LA BITÁCORA DE OBRA COMOINSTRUMENTO DE CONTROL Y A UTILIZARLA CORRECTAMENTE, DURANTE LA EJECUCiÓN DE LA OBRA, l/EL H.AYUNTAMIENTO", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTETÉCNICO VERIFICARA LOS AVANCES, CALIDAD, CUMPLIMIENTO DEESPECIFICACIONESY EN SU CASO AUTORIZARÁ MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCiÓN DE LA OBRA, ASENTADO LOCONDUCENTE EN LA BITÁCORA Y "EL CONTRATISTA" SOLICITARÁ LAS INSTRUCCIONESQUE CONSIDERE NECESARIASPARAEJECUTAR LA OBRA, LAS AUTORIZACIONES, REVISIONESY VISTO BUENO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS HACIENDO LASANOTACIONES QUE CONSIDEREPERTINENTES.

"EL CONTRATISTA", Y "EL H. AYUNTAMIENTO", ACEPTAN UTILIZAR LA BITÁCORA DE OBRA, SOLO PARA LOS FINESANTERIORES, LO CUAL DEBERA TENER SUS HOJAS FOLIADAS Y LAS FIRMAS DE SUS REPRESENTANTES TÉCNICOSREGISTRADOS, LA CUSTODIA DE LA BITÁCORA, DEBERA QUEDAR BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR DE LAOBRA, NO SALIR DE LA OBRA, Y ESTARA DISPOSICiÓN, EN CUALQUIER MOMENTO, DE AMBAS PARTES.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES."EL CONTRATISTA", COMO EM ---=-,......_._-MATERIA DE ESTE CONTRAT ,SLEGALESY DEMÁS ORDENA lE

,,.í~

t·,

'" t

'1

\

"'/I í..ir

\\

'1',;

•~JUNTOS1.0 ll"('LMOS 'olI:IOIi,..~p,·tf·IIa.~~H,Ávt.:tt1"II"'IHfT~h~"'-"'L.."'U!A,{_UJ.¡ ...

.I"lo1.4U;


2014-2017


POR LO TANTO A RESPONDERDETODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUSTRABAJADORES PRESENTENEN SU CONTRA O ENCONTRA DE "EL H. AYUNTAMIENTO", EN RELACiÓN CON DICHOSTRABAJOS.OCTAVA.- ANTICIPOS:PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS "EL H. AYUNTAMIENTO" OTORGARÁ UN ANTICIPO POR EL 30% (TREINTA PORCIENTO) DEL MONTO DEL PRESENTECONTRATO, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE: $ 214,230.00 (DOSCIENTOS CATORCEMIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS00/100 M.N.) OBLIGÁNDOSE "EL CONTRATISTA" A UTILIZARLOS EN LOS SIGUIENTESCONCEPTOS: CONSTRUCCiÓN EN EL SITIO DE LOSTRABAJOS DE OFICINAS Y ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y,EN SU CASO, PARA GASTOS DE TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCiÓN E INICIO DE LOSTRABAJOS; ASíCOMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCiÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCiÓN, LA ADQUISICiÓN DE EQUIPOS QUE SEINSTALEN PERMANENTEMENTE EN LA OBRA Y DEMÁS INSUMOS NECESARIOSPARA LA REALIZACiÓN DE LOS TRABAJOSOBJETO DE ÉSTECONTRATO.

"EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS DIEZ DíAS NATURALES SIGUIENTES AL DíA DEL FALLO, DEBERÁ PRESENTAR LAGARANTíA DE ANTICIPO, CON ELOBJETO DEQUE "EL H. AYUNTAMIENTO" PONGA A DISPOSICiÓN DE "EL CONTRATISTA"DENTRO DE LOS QUINCE DíAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACiÓN DE LA GARANTíA DE LOS TRABAJOS ELIMPORTE DELANTICIPO, EN LOSTÉRMINOS DE LA PRESENTECLÁUSULA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN ELARTíCULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DEIGNACIO DE LA LLAVE; ELATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERÁMOTIVO PARA DIFERIR SIN MODIFICAR, EN IGUALPLAZO, EL PROGRAMA DE EJECUCiÓN PACTADO Y FORMALIZAR MEDIANTE CONVENIO LA NUEVA FECHA DE INICIACiÓNDE LOSTRABAJOS; SI "EL CONTRATISTA" NO ENTREGA LA GARANTíA DEL ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO, NOPROCEDERÁELDIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO DE LA OBRA.

EL PROCEDIMIENTO DE AMORTIZACiÓN DEL ANTICIPO CONSISTIRÁ EN DEDUCIR PROPORCIONALMENTE DE LASESTIMACIONES QUE SE FORMULEN POR TRABAJOS EJECUTADOS, EL MONTO OTORGADO POR TAL CONCEPTO,DEBIÉNDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACiÓN FINAL, SUJETÁNDOSEA LOS PROCEDIMIENTOSESTABLECIDOSAL RESPECTOPOR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DEVERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

PARA LA AMORTIZACiÓN DE LOSANTICIPOS EN CASO DE RESCISiÓNDE ESTECONTRATO, "EL CONTRATISTA" SEOBLIGA AREINTEGRARA "EL H. AYUNTAMIENTO" EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS, EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE20 DíAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DíA QUE LE SEA COMUNICADA LA RESCISiÓN, PARA LO CUAL SE LERECONOCERÁN LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESODE ADQUISICiÓN DEBIDAMENTE COMPROBADOS,MEDIANTE LA EXHIBICiÓN DE LA DOCUMENTACiÓN CORRESPONDIENTE, CONSIDERANDO LOS PRECIOS,LOS AJUSTES DELOS COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISiÓN, SIEMPRE y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA YPUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA, Y "EL CONTRATISTA" SECOMPROMETA POR ESCRITOA ENTREGARLOSEN ELSITIO DELA EJECUCiÓNDE LOSTRABAJOS.

UNA VEZ ACORDADO ELANTICIPO POR "EL H. AVUNTAMIENTO", "EL CONTRATISTA" EXHIBIRÁ LA FACTURA Y LA PÓLIZADE FIANZA CORRESPONDIENTEPARA SU APROBACiÓN.

LA GARANTíA SUBSISTIRÁ HASTA LA TOTAL AMORTIZACiÓN DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE, EN CUYO CASO EL "H.AYUNTAMIENTO" LO NOTIFICARÁ POR ESCRITO A LA INSTITUCiÓN AFIANZADORA PARA SU CANCELACiÓN. SI "ELCONTRATISTA" NO HA DEVUELTO EL SALDO DE LA FIANZA, INCLUYENDO LOSGASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNATASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS MUNICIPAL EN LOS CASO DE PRORROGA PARA ELPAGO DE CRÉDITO FISCAL. LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARÁN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO, SECOMPUTARÁN POR DíAS CALEND QUE SE VENCiÓ EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LACANTIDAD A DISPOSICiÓN DE" AYUNT MIE O".

S DE FEBREROESQ.INDEPENDENCIAZONA CENTRO TEMPOAPágina 7 de 16

•"Y¿¡JUNTOSl~~W~~,ft

H...vt,·tlTIIMmn~hI4P1JAl.._'U.Il.\LCLI.

.tlll~ .tUl~


2014-2017


NOVENA.- FORMA DE PAGO:"EL H. AYUNTAMIENTO" CUBRIRA A uEL CONTRATISTA" EL IMPORTE DE ESTECONTRATO MEDIANTE ESTIMACIONES QUESEFORMULEN, EN LA QUE SECONSIDERARAN LOSVOlÚMENES DEOBRA, TRAMOS O ETAPASTOTALMENTE TERMINADASEN TODOS SUSCONCEPTOS, EN ELPERIODO QUE COMPRENDA CADA ESTIMACiÓN CONFORME A LOS PRECIOSUNITARIOSPACTADOS. DICHAS ESTIMACIONES SERÁN PRESENTADASPOR "EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIADE SUPERVISiÓN QUE"EL H. AYUNTAMIENTO" DEBERA ESTABLECERPARA TAL EFECTO, DENTRO DE LOS CUATRO DrAS HÁBILES SIGUIENTES ALA FECHA DE SU CORTE. CUANDO lAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TÉRMINO ANTES SEÑALADO, SEINCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACiÓN PARA QUE "EL H. AYUNTAMIENTO" INICIE SU TRÁMITE DE PAGO."EL CONTRATISTA" CUBRIRA A "EL H. AYUNTAMIENTO", Y ESTERETENDRA EL 5 (CINCO) AL MILLAR SOBRE EL IMPORTEDE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO QUE FORMULA "EL CONTRATISTA", POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA,INSPECCiÓN Y CONTROl, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 65 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOSRELACIONADOS CON ELLASDEL ESTADO DEVERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACiÓN DE ESTIMACiÓN FINAL AUNQUE HAYA SIDO PAGADAS, SE CONSIDERARANCOMO ACEPTACiÓN DE LA OBRA, PUES "EL H. AYUNTAMIENTO" SE RESERVAEXPRESAMENTE EL DERECHODE RECLAMARPOR OBRA FALTANTE O MAL EJECUTADA O POR PAGOS IND_EBIDOS.SI "EL CONTRATISTA" ESTUVIESEINCONFORME CONLAS ESTIMACIONES O CON LA LIQUIDACiÓN TENDRÁ UN PLAZO DE 60 (SESENTA) DrAS CALENDARIO, A PARTIR DE LAFECHA QUE SE HAYA EFECTUADO LA ESTIMACiÓN O LA LIQUIDACiÓN, PARA HACER POR ESCRITO LA RECLAMACiÓNCORRESPONDIENTE. POR EL SIMPLE TRANSCURSO EN ESTE LAPSO SIN RECLAMACiÓN DE "EL CONTRATISTA", SECONSIDERARA DEFINITIVAMENTE ACEPTADAS POR ÉL, LA ESTIMACiÓN O LIQUIDACiÓN DE QUE SETRATE Y SIN DERECHOA ANTERIOR RECLAMACiÓN.

DECIMA.- SUPERVISiÓN DE LAS OBRAS."EL H. AYUNTAMIENTO", TENDRA EN TODO TIEMPO EL DERECHO DE CONSTATAR A TRAVÉS DE EMPRESAS EXTERNASOCON SU PROPIO PERSONAL, QUE LA EJECUCiÓN DE LAS OBRAS SE REALICE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONESCONTRATADAS; DE COMPROBAR LA PROCEDENCIA DE lAS ESTIMACIONES RESPECTO A LA OBRA REALIZADA, Y DECOMUNICAR A "EL CONTRATISTA", POR ESCRITO, lAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTE. "EL H.AYUNTAMIENTO", A SU LIBRE ARBITRIO, PERO DE FORMA JUSTIFICADA PODRÁ ORDENAR LA SUPERVISiÓN PARCIAL OTOTAL DE lAS OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE NO ESTÁN EJECUTANDO EN LA FORMA CONVENIDA, SIN QUE SEAMOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO ACEPTADO POR "EL CONTRATISTA" PARA SU TERMINACiÓN, O BIEN, OPTAR POR LA

• RESCISiÓNDELCONTRATO CONFORME SEESTABLECEEN LA CLÁUSULA DECIMOQUINTA DE ESTECONTRATO.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS."EL CONTRATISTA", SE OBLIGA A CONSTITUIR EN FORMA, TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DEOBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, YDEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EN LA MATERIA, lAS GARANTrAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DELCUMPLIMIENTO DE ESTECONTRATO.

"EL CONTRATISTA" PRESENTARÁ A "EL H. AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS DIEZ DíAS NATURALES SIGUIENTES A LAFECHA DEL FALLO DEL CONCURSO Y ANTES DE LA SUSCRIPCiÓN DEL PRESENTECONTRATO, UNA FIANZA A FAVOR DELMUNICIPIO DE TEMPOAL, VER, EQUIVALENTE AL 100% (CIEN POR CIENTO) DEL ANTICIPO RECIBIDO Y OTRA PORCUMPLIMIENTO, POR EL 1COA,(DIEZ PORCIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALORAGREGADO (IVA), A FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO Y TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE ELPRESENTECONTRATO IMPONE A "EL CONTRATISTA" EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDOEN ELARTICULO 39 FRACCiÓN I Y11DE LA LEYDEOBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ-LLAVE.

I

5 DE FEBREROESQ. INDEPENDENCIA ZONA C O TEMPOPágina 8 de 16

•"Y¿¡JUNTOS1,(..)llA<.'LMOS \lt:JOR,~·tf·fIa.~N."vt:~'.""IHn(\¡HoIIl'lUU..vl"""-ll1i¿

,,¡)14'~U;-


2014-2017


SI TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIEREEL SEGUNDO PÁRRAFO DE ESTA CLÁUSULA "EL CONTRATISTA" NO HAOTORGADO LA FIANZA RESPECTIVA, "EL H. AYUNTAMIENTO" HARÁ EFECTIVA LA GARANTfA DE SERIEDAD DE LAPROPUESTA DEL CONCURSO, EN CONCORDANCIA CON CON EL ARTICULO 39 FRACCiÓN XXI DE LA LEY DE OBRASPÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y DEMÁSPODRÁ OPTAR POR NO FORMALIZAR DICHO CONTRATO.

LA FIANZA DEBERÁ SEROTORGADA POR INSTITUCiÓN FINANCIERA DEBIDAMENTE AUTORIZADA PARA EL EFECTO EN LAREPÚBLICA MEXICANA.

CONCLUIDAS LASOBRAS, NO OBSTANTE SU RECEPCiÓNFORMAL, "EL CONTRATISTA" QUEDARA OBLIGADO A RESPONDERDE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LAS MISMAS, DE LOS ERRORESY VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRARESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO DE ACUERDO AL ARTICULO 68 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS YSERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN LOS TERMINOSSEÑALADOS EN EL CONTRATO Y EN EL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNAOO DE LA LLAVE, ENMATERIA DE FUEROCOMÚN, OTORGANDO UNA FIANZA QUE GARANTICE DURANTE UN PLAZO DE DOCE MESESA PARTIRDEL ACTO DE ENTREGA RECEPCiÓN, POR LA CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS. "EL CONTRATISTA" DEBERACONSTITUIR DICHA FIANZA POR UN MONTO EQUIVALENTE AL 10".16(DIEZ PORCIENTO) DEL COSTO REAL EJECUTADODE LAOBRA PARA SOLVENTAR EN SU CASO, LOS GASTOS REQUERIDOS PARA SU REPARACiÓN Y/O ADECUACiÓN DE LASCARACTERfsTICAS DE LA CALIDAD CONTRATADA; DICHA FIANZA DEBERÁ SEROTORGADA POR INSTITUCiÓN FINANCIERADEBIDAMENTE AUTORIZADA PARA EL EFECTOY A FAVOR DEL MUNICIPIO DE TEMPOAL, y CONTINUARÁ VIGENTE HASTAQUE "EL CONTRATISTA" CORRIJA LOSDEFECTOSO VICIOS OCULTOS QUE SEPRESENTAREN.

TRANSCURRIDO EL PLAZO DE UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA "EL CONTRATISTA", SOLICITARAPOR ESCRITOA "EL H. AYUNTAMIENTO" QUE COMUNIQUE A LA INSTITUCiÓN AFIANZADORA LA CANCELACiÓN DE LAMISMA.

LA PÓLIZA EN QUE SEA EXPEDIDA LA FIANZA DEBERÁ CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESADASDE LAINSTITUCiÓN QUE LEOTORGUE:

A) SEA EXPEDIDAA FAVOR DE ELMUNICIPIO DE TEMPOAL

• B) QUE LA FIANZA SEOTORGUE EN LOSTERMINOS DE ESTECONTRATO.

C) QUE EN EL CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDOPARA LA TERMINACiÓN DE LOSTRABAJOS AQUE SE REFIERELA FIANZA, O EXISTA ESPERAO BIEN SE HUBIESE CELEBRADO ALGÚN CONVENIO ADICIONAL DEACUERDO A LA CLÁUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, SU VIGENCIA QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTEPRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRÓRROGA O ESPERA, DEBIENDO EN TODO CASO "ELCONTRATISTA" PRESENTAR EL ENDOSO A LA FIANZA EN TÉRMINOS DEL CONVENIO ADICIONAL, PRÓRROGA OESPERAACORDADOS.

D) QUE LA FIANZA ASEGURE LA EJECUCiÓN DE LOSTRABAJOS MATERIA DE ESTECONTRATO, AUN CUANDO PARTE DEELLOSSESUBCONTRATEN, SIEMPRE QUE "EL H. AYUNTAMIENTO", LO HAYA AUTORIZADO, DE ACUERDO CON LASESTIPULACIONESCONTENIDAS EN ELMISMO

E) QUE LA INSTITUCiÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS 95, 95 BIS Y118 DE LA LEYFEDERALDE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.

F)

EFICIEA "EL CON(,

ONA CENTRO TEMPOAL, v.Página 9 de 16

•~JUNTOStu !l4.(.'LMOS .\-Il:JO~r~SII-ty'l';t~

H."Vl:l'ltAMt'''"~h"l'UoU,,,,u:.u_¡':L4

1It1~ml~


2014-2017


G) QUE TANTO NO SE LIBERE LA FIANZA, "EL CONTRATISTA", TENDRA LA OBLIGACiÓN DE PAGAR TODAS LAS FIRMASPARA LA PRÓRROGA EN SU VIGENCIA, LIBERÁNDOSE SOLAMENTE MEDIANTE COMUNICACiÓN ESCRITADIRIGIDA ALA AFIANZADORA POR "EL H. AYUNTAMIENTO" QUE ASr LO INDIQUE.

H) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA PRESENTACiÓN DE LAFIANZA DE GARANTíA DE VICIOS OCULTOS Y ELACTA DE ENTREGA-RECEPCiÓNDE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTECONTRATO.

CUANDO POR SITUACIONES NO PREVISTASORIGINALMENTE EN EL CONTRATO SETENGA QUE PACTAR MODIFICACIONESAL MONTO DEL CONTRATO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDOEN LA cLÁUSULA SEGUNDA, "EL CONTRATISTA", SEOBLIGAA PRESENTAR UN ENDOSO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO POR EL l()O¡(,(DIEZ POR CIENTO) DE DICHA AMPLIACiÓNINCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DICHO ENDOSO DEBE DE PRESENTARSEA MAS TARDAR A LA FECHA DEFIRMA DEL CITADO CONVENIO.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIÓN DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONESY PROGRAMAS."EL H. AYUNTAMIENTO", PODRA MODIFICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA, MATERIA DE ESTECONTRATO, MEDIANTE COMUNICADO ESCRITOAL ADMINISTRADOR UNICO DE "EL CONTRATISTA" Y ASENTANDO EN LABITÁCORA DEOBRA.

LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERARÁN INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO, Y POR LO TANTO SERÁNOBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES.

"EL CONTRATISTA" POR NINGÚN MOTIVO PROCEDERÁA LA EJECUCiÓN DE LOSTRABAJOS FUERA DEL CATÁLOGO HASTAEN TANTO SEAUTORICEN LAS MODIFICACIONES, EL PRECIO UNITARIO DE TALES CONCEPTOSY SEASIENTE EN BITÁCORALA ORDEN DE EJECUCiÓN.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACiÓN DEL PLAZO DE EJECUCiÓN.SI A CONSECUENCIA DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", LLEGARE APRODUCIRSE LA SUSPENSiÓN DE LOS TRABAJOS, ESTE PODRÁ GESTIONAR UNA AMPLIACiÓN DEL PLAZO DE EJECUCiÓNPOR MEDIO DE UNA SOLICITUD DE PRÓRROGA EN LA QUE SE DEMUESTREN TANTO LA EXISTENCIADE LA EVENTUALIDAD,COMO LA NECESIDAD DE CUMPLIR ELTIEMPO PARA LA REALIZACiÓN DE LOSTRABAJOS EN EL PLAZO QUE SECONSIDERE

• NECESARIO, SOLICITUD QUE DEBERÁ PRESENTARSEDENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DíAS HÁBILES SIGUIENTES AL OrAEN QUE INCURRAN TALES EVENTOS.

"EL H. AYUNTAMIENTO", RESOLVERÁSOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DENTRO DE UN PLAZO DE VEINTE OrASNATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU RECEPCiÓN, DETERMINANDO EL NÚMERO DE OrASQUE A SU JUICIO DEBE DECOMPRENDER LA PRÓRROGA.

EN CASO DE QUE EL NÚMERO DE OrAS QUE DEBA DE COMPRENDER LA PRÓRROGA CONSIDERADA PROCEDENTEREBASEEL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL PLAZO SEf:lALADO PARA EJECUCiÓN DE LA OBRA, DEBERÁ FORMALIZARSE DICHAPRÓRROGA MEDIANTE UN CONVENIO ADICIONAL DECONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDOEN ELARTíCULO 59 DE LA LEYDE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOSRELACIONADOS CON ELLASDEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

SI LA SOLICITUD SE PRESENTA EXTEMPORANEAMENTE O RESULTA IMPROCEDENTE, SE CONSIDERARA QUE "ELCONTRATISTA" INCURRIO EN MORA DURANTE EL TIEMPO DE SUSPENSiÓN Y SE lE APLICARÁN LAS SANCIONESCORRESPONDIENTESAL ATRASO DE LA OBRA, SIN EL PERJUICIO DE QUE "El H. AYUNTAMIENTO" PUEDIERA DAR PORRESCINDIDO ADMINISTRATIVAMENT SE T ATO.

5 DE FEBREROESQ. INDEPENDENCIA ZONA CENTRO TEMPOAL,Página 19 de 16

•"Y¿¡JUNTOS1;-:~~~~~:':Q.Y~lJ.

HIroVf_:I'l1"ÁMIHnoh~"-"'l-""u:Al.I:L¿

.llJl~ .!I)I~


2014-2017


DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA."EL CONTRATISTA" SEOBLIGA A QUE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS SERVICIOSYTRABAJOS OBJETO DEL PRESENTECONTRATO CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDASEN ELCATALOGODE CONCEPTOS Y LAS ESPECIFICACIONESQUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, Y A QUE LA REALIZACiÓN DETODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DEL TRABAJO SE EFECTÚEN A SATISFACCiÓN DE EL "El H. AYUNTAMIENTO", ASíCOMO RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE VICIOS OCULTOS DE LOS MATERIALES O EQUIPO, DE LOS DEFECTOSYERRORES,ADEMAS DE RESPONDERDE LOS DAÑOS Y PERJUICIOSQUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTESE LLEGUEN A CAUSAR A "El H. AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTíAOTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO DE LA MISMA; EN CASO DE QUE DICHAGARANTíA NO LLEGUEA CUBRIR EN SU TOTALIDAD LOS DAÑOS Y PERJUICIOSCAUSADOS. "El CONTRATISTA" SE OBLIGAA CUBRIRLOSY REPARARLOSPORSU CUENTA Y RIESGO,SIN QUE TENGA DERECHOA RETRIBUCiÓN ALGUNA POR ELLO.

IGUALMENTE SE OBLIGA "El CONTRATISTA" A NO CEDER, TRASPASAR, ENAJENAR O DE ALGUNA FORMA TRASMITIR APERSONA FíSICA O MORAL, LOS DERECHOSY OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTECONTRATO Y SUSANEXOS, CONEXCEPCiÓN DE LOS DERECHOSDE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOSQUE AMPARE ESTECONTRATO,SALVO PREVIA AUTORIZACiÓN EXPRESAY POR ESCRITOPOR PARTE DE "El H. AYUNTAMIENTO" EN LOS TERMINOS DELARTícULO 56 DE LA lEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DIGNACIO DE LA lLAVE.

ASIMISMO "El CONTRATISTA" ESTÁ DE ACUERDO EN QUE DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES SE LE HAGAN LASSIGUIENTES DEDUCCIONES:

A) EL 5 AL MILLAR DEL MONTO DE LOSTRABAJOS EJECUTADOSQUE AMPARA CADA ESTIMACiÓN, COMO DERECHOSPOR ELSERVICIODE VIGILANCIA, INSPECCiÓN Y CONTROL.

B) LA AMORTIZACiÓN DE LA PARTEPROPORCIONAL CORRESPONDIENTEAL ANTICIPO RECIBIDO.

C) PENASCONVENCIONALES PORATRASO EN LA EJECUCiÓN DE LOSTRABAJOS.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES."El H. AYUNTAMIENTO" RECIBIRÁ LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADAS EN SUTOTALIDAD Y HAYAN SIDO EJECUTADASDE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONESCONVENIDAS. SOLO PODRÁN LLEVARSEA CABO RECEPCIONESPARCIALESDE LA OBRA, EN LOSCASOSSIGUIENTES:

A) CUANDO SIN ESTARCONCLUIDA EN SU TOTALIDAD LA OBRA, LA PARTE EJECUTADASEAJUSTEA LO CONVENIDO, YPUEDE SER UTILIZADA A JUICIO DE "El H. AYUNTAMIENTO", EN ESTECASO SE LIQUIDARA AL "El CONTRATISTA"ELVALOR DE LA OBRA RECIBIDA.

B) CUANDO "El H. AYUNTAMIENTO", ACUERDE SUSPENDERLA OBRA, Y LO EJECUTADOSEAJUSTEA LO PACTADO, ENESTECASO PAGARA A "El CONTRATISTA" EL PRECIODE LO EJECUTADOHASTA LA FECHA DE LA SUSPENCIÓN.

C) CUANDO DE COMÚN ACUERDO "El H. AYUNTAMIENTO", Y "El CONTRATISTA" CONVENGAN EN DAR PORTERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EN ESTE CASO LA OBRA QUE SE RECIBA, SE LIQUIDARA EN LAFORMA QUE LASPARTESCONVENGAN, CON BASEEN LOSTRABAJOS EJECUTADOS.

D) CUANDO "El H. AYUNTAMIENTO", RESCINDA ELCONTRATO EN LOSTÉRMINOS DE LA cLÁUSULA DÉCIMA QUINTA,EN ESTECASO LA RECEPCiÓN PARCIALQUEDARA A JUICIO DEL MUNICIPIO, LA QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOSTRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

E) EL CONTRATISTA NOTIFICARA AL "H. AYUNTAMIENTO" LA TERMINACiÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERONENCOMENDADOS Y ESTEVERIFIC BIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DEL PLAZO PACTADO.

S DE FEBREROESQ.INDEPENDENCIAZONA CENTPágina 11

•~JUNTOS1~~~~~l{

H_"",:.rrAMmnolt"'l'lML"'u..o.r..CL'/"

.i¡ll~- .LOI'


2014-2017


DE LA lEY DE OBRAS PÚBliCAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LAlLAVE., O DE LA FECHA EN QUE SE PRESENTE, LEVANTÁNDOSE AL EFECTO EL ACTA RESPECTIVA y SE PROCEDERÁ AFORMULAR LA LIQUIDACiÓN QUE CORRESPONDA.SI AL RECIBIR LAS OBRAS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACiÓN O ESTIMACiÓN FINAL EXISTIEREN RESPONSABILIDADESCOMPROBADAS PARA CON "El H. AYUNTAMIENTO", A CARGO DE "El CONTRATISTA", EL IMPORTE DE LAS MISMAS SEDEDUCIRAN DE LAS CANTIADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAJOS EJECUTADOSY SI NO FUEREN SUFICIENTESSEHARÁ EFECTIVALA FIANZA OTORGADA POR "El CONTRATISTA".

SI AL RECIBIRSE LAS OBRAS EXISTIERAN RECLAMACIONES DE "El CONTRATISTA", PENDIENTES POR RESOLVERSE,SEDECIDIRÁ DE INMEDIATO SOBRELAS MISMAS, PEROSIEMPRE DENTRO DEL PLAZO ACORDADO, A PARTIR DE LA FECHA DERECEPCiÓN.

LA RECEPCiÓN DE LAS OBRAS Y LA LIQUIDACiÓN DE SU IMPORTE SE EFECTUARÁN SIN PERJUICIO DE LAS DEDUCCIONESQUE DEBEN HACERSEPORCONCEPTO DE RETENCIONESO SANCIONES, EN LOSTÉRMINOS DE ESTECONTRATO.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO:"El H. AYUNTAMIENTO" PODRÁ SUSPENDERTEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTEY EN CUALQUIER MOMENTO, LOSTRABAJOS CONTRATADOS POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERESGENERAL, AVISANDO POR ESCRITOA"El CONTRATISTA" DONDE SEMANIFIESTEN DICHAS CAUSAS.

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYANDESAPARECIDOLASCAUSASQUE MOTIVARON LA SUSPENSiÓN.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSiÓN DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES A "El H. AYUNTAMIENTO", ESTEPAGARÁ LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASf COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEANRAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SERELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTECONTRATO, ELCUAL PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LASCAUSASQUE MOTIVARON DICHA SUSPENSiÓN:

SI LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERÁ ELABORAR UN CONVENIO ADICIONAL, DENTRO DEL CUAL SEESTABLEZCANLOSNUEVOS PLAZOS,COSTOSY MONTOS DE LAS FIANZAS PARA ELCUMPLIMIENTO DELCONTRATO.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACiÓN ANTICIPADA.DE PRESENTARSECAUSAS DE FUERZA MAYOR O FORTUITAS, O BIEN CONCURRAN RAZONES DE INTERESGENERAL QUEIMPOSIBILITEN LA CONTINUACiÓN DE LAS OBRAS POR PARTE DE "El CONTRATISTA", ESTEDEBERÁ PRESENTARANTE "ElH. AYUNTAMIENTO", LA SOLICITUD DE TERMINACiÓN ANTICIPADA, CON EL FIN DE QUE ESTEEVALUE Y EN SU CASOAPRUEBE LOSTRABAJOS REALIZADOS, PROCEDIENDO ÉSTEA CUBRIR LA ESTIMACiÓN CORRESPONDIENTEY/O EFECTUARLOS AJUSTESPROCEDENTES;ADEMÁS, SI ES EL CASO, PAGARÁ LOS GASTOS RECUPERABLES,SIEMPRE QUE ÉSTOSSEANRAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SOPORTADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA OBRAOBJETO DE ESTECONTRATO.

EN CASO DE NO SERACEPTADA LA MOCiÓN DE TERMINACiÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, "El CONTRATISTA" DEBERÁOBTENER DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

S DE FEBREROESQ. INDEPENDENCIA ZONA CENTRO TEMPOAL, R.Páeina 12 de 16

•~JUNTOStoJllÚ.'LMOS_\U::I0Rr~,,·tI'·"""~~

H_ÁVI_:l"TAMIlNTj)hNI'UIU.."uo.u._l:L..

.wl~ - 4I.11~·


2014-2017

CONTRATON° DOP-ltM-2015301610101

PERFECTOESTADO y DARLESEL USO PARA EL CUAL FUERON SUMINISTRADOS O ADQUIRIDOS, DEBIENDO ACREDITAR SUAPLICACiÓN MEDIANTE LA DOCUMENTACiÓN QUE PROPORCIONEA LA RESIDENCIADESUPERVISiÓN.DECIMA NOVENA.- RECISION ADMINISTRATIVA DEL CONlRATO."EL H. AYUNTAMIENTO" PODRÁ, EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVA O JUDICIALMENTE ESTECONTRATO POR CAUSAS DE INTERÉS GENERAL O CUANDO "EL CONTRATISTA" CONTRAVENGA LAS DISPOSICIONES,LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOSRELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. y DEMAS DISPOSICIONESADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; Asf COMO EL INCUMPLIMIENTO CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES QUE SEESTIPULAN EN EL PRESENTECONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD PARA "EL H. AYUNTAMIENTO", INDEPENDIENTEMENTEDE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO y HACER EFECTIVA LAGARANTfA OTORGADA PARA ELCUMPLIMIENTO DELMISMO.

B) SI "EL CONTRATISTA" SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOSTRABAJOS O SE NIEGA A REPARARO RESPONDERPORALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE "EL H. AYUNTAMIENTO" HUBIERA RECHAZADO POR DEFECTUOSOS, POR NOAJUSTARSEA LA CONVENIDO.

CUANDO "EL H. AYUNTAMIENTO" DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISiÓNADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LADECISiÓN SE COMUNICARA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL RESPECTOSETUVIERON, PARA QUE ESTE,DENTRO DELTERMINO DE 20 (VEINTE) DfAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA ENQUE RECIBA LA NOTIFICACiÓN DE RESCISiÓN, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, TENIENDO "EL HAYUNTAMIENTO" QUE DICTAR RESOLUCiÓN 10 (DIEZ) DfAS HÁBILES SIGUIENTESA LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDOELESCRITODECONTESTACiÓN DE "EL CONTRATISTA".

SON CAUSAS DE RESCISiÓN, LASQUE A CONTINUACiÓN SESEjQALAN:

Al SI POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONlRATISTA", ÉSTE NO INICIA O REANUDA LOS TRABAJOS OBJETO DELCONTRATO EN LA FECHA QUE POR ESCRITOSEI\lALE"EL H. AYUNTAMIENTO".

C) SI "EL CONlRATISTA" NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO NOACATA LASÓRDENESQUE PORESCRITOLEDÉ "EL H. AYUNTAMIENTO".

D) SI "EL CONTRATISTA" NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DETRABAJO Y A JUICIO DE "EL H. AYUNTAMIENTO" ELATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACiÓN SATISFACTORIADE LOSTRABAJOSEN ELPLAZO ESTIPULADO.

E) SI"EL CONTRATISTA" OPORTUNAMENTE NO CUBRE LOSSALARIOSy DEMAS PRESTACIONESDE CARÁCTERLABORALA SUSTRABAJADORES.

F) SI "EL CONTRATISTA" ESTÁSUJETOA UN PROCEDIMIENTO DESUSPENSiÓN DE PAGOSO DEQUIEBRA.

G) SI SUBCONTRATA PARTEDE LOSTRABAJOSOBJETODEL CONTRATO NO AUTORIZADOS POR "EL H. AYUNTAMIENTO"H) SI "EL CONTRATISTA" NO PROPORCIONA A "EL H. AYUNTAMIENTO" y A LAS AUTORIDADES QUE TENGAN FACULTAD

DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA INSPECCiÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISiÓN DE LOSMATERIALES y TRABAJOS.

SI "EL CONTRATISTA" REALIZACESiÓN DE DERECHODE COBRO DERIVADO DEL CONTRATO SIN LA AUTORIZACiÓN DE"EL H. AYUNTAMIENTO".

· - I

i ,

f,)

" .

í

}

•~JUNTOSl.~nO¡~~1I.

H_"'V1;.rrAMIHn~lt~I'LW..."'U:N,_I:L~

.lII1.lLl,117


2014-2017


J) SI "EL CONTRATISTA" NO PRESENTAOPORTUNAMENTE A "EL H. AYUNTAMIENTO" LAS PÓLIZAS DE FIANZA A QUESE REFIERELA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA DEL PRESENTECONTRATO, O CUANDO AUN PRESENTÁNDOLAS, ÉSTASNO SATISFAGAN LASCONDICIONES ESTIPULADAS.

K) LA VIOLACiÓN AL SECREro PROFESIONAL O LA DIVULGACiÓN A TERCERAS PERSONAS DE LA INFORMACiÓNCONFIDENCIAL QUE "EL H. AYUNTAMIENTO" PROPORCIONEA "EL CONTRATISTA"

L) EN GENERAL POR INCUMPLIMIENTO DE PARTE DE "EL CONTRATISTA" A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONESDERIVADAS DEL PRESENTECONTRATO y SUSANEXOS Y DE LASLEYESY REGLAMENTOS APLICABLES.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACiÓN POR PARTEDE "EL CONTRATISTA" DE CUAQUIEijA DE LAS ESTIPULACIONESDELCONTRATO "EL H. AYUNTAMIENTO", PODRÁ OPTAR ENTREEXIGIR ELCUMPLIMIENTO DELMISMO Y EL PAGO DE LASPENAS CONVENIDAS O DECLARAR LA RESCISiÓN CONFORME AL PROCEDIMIENTO QUE SE~ALA EN LA CLÁUSULAVIGÉSIMA DEL PRESENTECONTRATO.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RECISIÓN.EN CASO DE RECISIÓNDE "EL H. AYUNTAMIENTO" PROCEDERÁA HACER EFECTIVASLASGARANTrAS ABSTENIÉNDOSE DE .CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOSAUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE ELFINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS 40 (CUARENTA) DrAS NATURALESSIGUIENTESA LA FECHA DE NOTIFICACiÓN DE LA RECISIÓN. EN DICHO FINIQUITO DEBERÁ PREVERSEEL SOBRECOSTODELOSTRABAJOSAUN NO EJECUTADOSQUE SEENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASr COMOLO RELATIVO A LA RECUPERACiÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS, LOANTERIOR ES SIN PREJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA" QUE PUDIESE EXISTIR. "ELCONTRATISTA" TIENE EL DERECHO DE INCONFORMARSE POR ESCRITO ANTE LA AUTORIDAD MUNICIPALCORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DrAS HABILES SIGUIENTES DE LA FECHA DE RECEPCiÓN DE LANOTIFICACiÓN MOTIVO DE RESCISiÓN, PARA LO CUAL DEBERÁ ACOMPA~AR LAS PRUEBAS DOCUMENTALES QUECONSIDERE.

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA.A FIN DE CONSTATAR QUE "EL CONTRATISTA" EJECUTE LAS OBRAS CONTRATADAS CONFORME AL PROGRAMAAPROBADO Y QUE ES PARTE INTEGRANTE DE ESTECONTRATO "EL H. AYUNTAMIENTO" COMPROBARÁ MENSUALMENTEELAVANCE DE LASMISMAS, CONVINIENDO QUE LAOBRA MAL EJECUTADASETENDRÁ POR NO REALIZADA.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACiÓN A QUE SE REFIEREEL PÁRRAFOANTERIOR EL AVANCE DE LAS OBRAS ESMENOR AL QUE SE DEBIO REALIZARSE, "EL H. AYUNTAMIENTO" CONCEDERÁ UN PLAZO QUE AL EFECTOSE FIJE, SINOTORGAR AUTORIZACiÓN DEAJUSTE DE COSTOSE IMPONIENDO UNA PENA CONVENCIONAL POR UNA CANTIDAD IGUALAL 1/1000 (UNO AL MILLAR) SOBRE EL MONTO DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS, POR CADA DrA DE RETRASO,TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA LA INICIACiÓN DE LA OBRA HASTA LA REVISIÓN, POR TANTO,MENSUALMENTE SEHARÁ RETENCiÓN O DEVOlUCiÓN QUE CORRESPONDA.

SI DE ACUERDO A LO ESTIPULADOANTERIORMENTE, AL EFECTUARSELA COMPROBACIÓN CORRESPONDIENTEAL ÚLTIMOMES DEL PROGRAMA, PROCEDEHACERALGUNA RETENCiÓN, SU IMPORTE SEAPLICARÁ EN BENEFICIODEL ERARIO DE "ELH. AYUNTAMIENTO" A TITULO DE PENA CONVENCIONAL, POR EL SIMPLE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LASOBLIGACIONES A CARGO DE "EL CONTRATISTA".

PARA DETERMINAR LASRETENCIONESY EN SU CASO, LA APLICACiÓN DE LASSANCIONES ESTIPULADAS, NO SETOMARÁNEN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVAD S RTUITO, FUERZA MAYOR O CUALQUIER OTRA CAUSA NOMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", Y P O, "EL H. AYU AMIENTO" HARÁ AL PROGRAMA LAS

DIFICACIONESRELATIVAS,A sou IZA "EL COINTIla:lllfiorlPJ

5 DE FEBREROESQ. INDEPENDENCIA ZONA CENT POAL, VER. r.Página 14 de 16

9) 89 4 02 03

•,,"f¿jJUNTOS1~~~tJ~~~~

M ,;vr:I'lT'AMntn(\h"'PI..IoJu_ ....__ I:L..

..:!II~.tI_li


2014-2017


"EL H. AYUNTAMIENTO", VERIFICARA TAMBIÉN LA CALIDAD DE LA OBRA y CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HUBIERENAPEGADO A LAS NORMAS y ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS, PROCEDERÁ A PRACTICAR UNA EVALUACiÓN PARADETERMINAR, LA REPOSICiÓN DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOSO LA SOLICITUD DE DEVOLUCiÓN DE LOS PAGOSIMPROCEDENTES DE LOSCONCEPTOSAFECTADOS, CUYO VALOR SE HARÁ EFECTIVOEN LA SIGUIENTE ESTIMACiÓN, EN ELFINIQUITO O MEDIANTE LA APLICACiÓN DE LAS FIANZAS DE GARANTfA O VICIOS OCULTOS, LO ANTERIOR, SIN PERJUCIOEN SU CASO DE REALIZARLA RESICIÓNADMINISTRATIVA DE CONTRATO EN CASO DE PERSISTIRLAS IRREGULARIDADES.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.LOSTRABAJOSEXTRAORDINARIOS NO INCLUIDOS EN ESTECONTRATO SERÁNSOLICITADOSA "EL CONTRATISTA" POR "ELH. AYUNTAMIENTO" ASENTÁNDOLO EN LA BITÁCORA DE OBRA Y A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE ASIENTE, "ELCONTRATISTA" DISPONE DE 5 (CINCO) DfAS HÁBILES PARA PRESENTAREL COSTO DE DICHOSTRABAJOS, CONSIDERANDOLO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS ESTIPULADO EN LA cLÁUSULA TERCERA Y EN LANORMATIVIDAD QUE AL RESPECTOEXISTA.

"EL H. AYUNTAMIENTO" COMUNICARÁ A "EL CONTRATISTA", LA AUTORIZACiÓN PARA INICIAR LOS TRABAJOSEXTRAORDINARIOSASENTÁNDOLO EN LA "BITÁCORA DEOBRA".

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE ItELH. AYUNTAMIENTO"."EL H. AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA OBTENER LOS PERMISOS DECONSTRUCCiÓN, AUTORIZACIONES Y PERMISOS QUE DEMANDE LA EJECUCiÓN DE LA OBRA, Y DE USO DE SUELO, ASCOMO LAS LICENCIAS DE ALINEACiÓN Y NUMERO OFICIAL O EN SU DEFECTO, DOCUMENTO DE EXCEPCiÓN DE DICHOSTRÁMITES, AUTORIZADO PORSESiÓN DECABILDO DE "EL H. AYUNTAMIENTO".

VIGESIMA CUARTA.- LEGISlACiÓN APLICABLE, INTERPRETACiÓN Y JURISDlcaÓN.LAS PARTESSEOBLIGAN A SUJETARSEESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCiÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTECONTRATO, ATODAS Y CADA UNA DE LAS cLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASf COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS,PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECELA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEVERACRUZ-LLAVE Y DISPOSICIONESADMINISTRATIVAS QUE LESEAN APLICABLESA LA MATERIA.

PARA LA INTERPRETACiÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTECONTRATO, Asf COMO TODO AQUELLO QUE NO ESTEEXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCiÓN Y COMPETENCIA DE LOSTRIBUNALES DEL MUNICIPIO DE TEMPOAL, VERACRUZ, POR LO QUE "EL CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PORRAZÓN DESUSPRESENTESY/O FUTUROS DOMICILIOS PUDIERECORRESPONDERLE.

EN LOS ANTERIORESTÉRMINOS DEJAN LAS PARTESCELEBRADO EL PRESENTECONTRATO Y DEBIDAMENTE ENTERADASDEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN Y QUE EN EL MISMO NO EXISTEERROR, DOLO O LESiÓN; OBLIGÁNDOSE A NO INVALIDARLO POR NINGUNA DE DICHAS CAUSAS Y PREVIA LECTURA DELMISMO, SIENDO LAS 09:00 HRS DEL DfA 17 DE JULIO DEL 2015, LO RATIFICAN Y FIRMAN DE CONFORMIDAD EN DOSTANTOS.

5 DE FEBREROESQ. INDEPENDENCIA ZONA CE EMPOAL,Página 15 de 16

---~--------------------------------------

•

•

•~JUNTOSl~~nt?~~1I.

If.AVI;,","h·"'''","Oh .. l'UoIU.. .. llIALlW¿

.lfl~ 4117


2014-2017

CONTRATON° OOP-TEM-2015301610101

FUNCIONARIOS QUE PARTICIPAN POR ELH AYUNTAMIENTO DE TEMPOAL

LIC. GABRIEL ROBERTSINDICO

~~~I1QG~CTORAlEXAÑ MlJROZGOMEZD~CTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

ERNANDEZ CRUZCONTROL INTERNO DEL H.

POR LA EMPRESA

S DE fEBRERO ESQ. INDEPENDENCIA ZONA CENTRO TEMPOAL, VER. TEL. (789) 89 4 02 03Pá2Ína 16 de 16

Documents

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TEMPOAL, VER. 2014-2017tempoal.gob.mx/transparencia/uploads/transparencia/915999905d7909559dc... · empresa c. gerardo nava san martin con credencial