Центральный офис:м. «Баррикадная»ул. Баррикадная, 19, стр. 1, Москва8 800 500-00-20

Группа Компаний ПИК

Договоро партнёрстве

1

2

3

4

5

6

7

Общие положениястр. 2

Предмет договорастр. 3

Обязанности Сторонстр. 4-6

Порядок изменения и расторжения договорастр. 7

Ответственность Сторонстр. 8

Порядок разрешения споровстр. 10

Заключительные положениястр. 11-12

Содержание

2

Общие положения

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Путём подписания настоящего договора Стороны подтверждают, что интересам каждой из них соответствует совместное и согласованное сотрудничество в сфере поставок строительных конструкций и деталей (далее — Товар), производимых Стороной 2, при реализации проектов Стороны 1 по строительству жилых комплексов и иных объектов недвижимости на территории Российской Федерации (далее — Проекты).

Стороны обязуются осуществлять совместные действия в указанной сфере с целью реализации общих интересов и достижения совместных целей.

Стороны осуществляют совместные действия в порядке и на условиях настоящего договора, а также отдельных соглашений, заключенных между Сторонами (и/или между Стороной 2 и дочерними/зависимыми обществами Стороны 1 или подрядными организациями, привлеченными Стороной 1) во исполнение настоящего договора.

В процессе достижения поставленных целей и реализации общих интересов Стороны обязуются осуществлять сотрудничество на основе равноправности, честного и добросовестного партнёрства, а также защиты интересов друг друга.

Для обеспечения наиболее быстрого и эффективного достижения общих целей Стороны обязуются обмениваться имеющейся в их распоряжении информацией относительно их совместных интересов, а также проводить периодически (по мере необходимости) совместные встречи для обсуждения вопросов сотрудничества.

Стороны обязуются принимать все необходимые меры для сохранения конфиденциальной информации, полученной ими друг от друга в процессе осуществления сотрудничества.

Конкретные виды и формы сотрудничества Сторон, а также возможное привлечение ресурсов для достижения совместных целей и реализации общих интересов оговариваются Сторонами отдельно и оформляются путём заключения соответствующих договоров и соглашений.

3

Предметом договора является взаимное сотрудничество Сторон с целью: 2.1.1

2.1.2

2.1.3

Сотрудничество Сторон по поставке Товара осуществляется на условиях гарантированного Стороной 2 годового объёма поставки Товара на объекты строительства Стороны 1.

Предмет договора

2.1

2.2

развития бизнеса Стороны 1 и повышения уровня конкурентоспособности на рынке строительства жилья;развития бизнеса Стороны 2 и повышения уровня конкурентоспособности на рынке производства Товара;содействие Стороной 1 в поддержании производственных мощностей Стороны 2 в состоянии, обеспечивающим потребности Стороны 1 в Товаре при реализации Проектов.

4

Обязанности Сторон

3.1 Сторона 2 обязана:3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.1.6

в целях ускорения процесса согласования цены Товара, планируемого к поставке на объекты строительства Стороны 1, по требованию Стороны 1 предоставлять документы управленческой и иной отчётности с максимальной детализацией производственной себестоимости Товара, закупочных цен, накладных расходов и иные необходимые для реализации настоящего договора документы. Срок предоставления указанных в настоящем пункте документов не может превышать 3 (трёх) рабочих дней с даты получения запроса Стороны 1;информировать Сторону 1 об объёмах изготовленного Товара, имеющегося у Стороны 2 в наличии на складе.Поддерживать в наличии (на складе) необходимый и согласованный Сторонами запас Товара в рамках совместно разработанной складской программы.Планируемый годовой объём поставок Товара на объекты строительства Стороны 1 должен обеспечиваться Стороной 2 в объёме не менее 75% от годовых производственных возможностей Стороны 2. Указанный объём поставок может быть менее указанного размера в случае изменения потребности Стороны 1 в Товаре;предоставить по согласованию и в соответствии с требованиями Стороны 1 услугу по монтажу Товара «под ключ» на объектах строительства Стороны 1;в целях снижения себестоимости Товара без ухудшения характеристик и качества Товара, и соответствующего снижения стоимости Товара, планируемого к поставке на объекты строительства Стороны 1, в случае получения от Стороны 1 рекомендаций по приобретению материалов, используемых для производства Товара, у конкретного поставщика, закупать материалы у указанного Стороной 1 поставщика, либо у поставщика, поставляющего материалы по цене меньшей, чем цена рекомендуемого Стороной 1 поставщика;в целях оперативного решения совместных задач выделить отдельного менеджера/специалиста для работы со Стороной 1 и с лицами, указанными Стороной 1 (подрядчики/дочерние организации);осуществлять поставку Товара Стороне 1, её дочерним/зависимым обществам или подрядчикам по цене Товара, согласованной Сторонами в соответствии с п. 3.3.2 настоящего договора, и на условиях предварительно согласованных Сторонами.

5

3.2 Сторона 1 обязана:3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

обеспечить Стороне 2 возможность участия в Проектах Стороны 1 в качестве Поставщика Товара; в порядке, отдельно согласованном Сторонами, оказывать помощь в поиске и выборе поставщиков материалов для изготовления Товара; предоставлять техническую поддержку в сфере ИТ-технологий необходимую для реализации настоящего договора;предоставить право на использование логотипа Стороны 1 на сайте Стороны 2 и/или рекламной продукции Стороны 2 в соответствии с условиями заключенного Сторонами лицензионного договора.

Обязанности Сторон

5

6

Обязанности Сторон

3.3 Стороны до подписания конкретных договоров поставки Товара совместно:3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.3.4

определяют стоимость подлежащего поставке на объекты строительства Стороны 1 Товара путём совместного расчёта себестоимости Товара, который планируется к отгрузке на объекты строительства Стороны 1;согласовывают размер цены за одну единицу (единичная расценка) произведенного Товара, подлежащего поставке на объекты строительства Стороны 1, с учётом совместно рассчитанной себестоимости;в целях снижения себестоимости Товара без ухудшения характеристик и качества Товара, и соответствующего снижения стоимости Товара планируемого к поставке на объекты строительства Стороны 1, определяют необходимость модернизации производства Стороны 2 с разработкой соответствующей программы модернизации;согласовывают графики производства Товара, необходимого для удовлетворения потребности Стороны 1 в Товаре, с целью синхронизации с графиком строительства и потребностью Стороны 1 в Товаре.

7

Изменение, дополнение и расторжение настоящего договора допускаются по соглашению Сторон, а также в случаях, установленных законом или настоящим договором.

Договор может быть расторгнут Стороной 1 в одностороннем внесудебном порядке в любой момент, а также в следующих случаях:4.2.1

4.2.2

4.2.3

Расторжение договора в одностороннем порядке осуществляется путём направления письменного уведомления другой стороне не менее чем за 3 (три) дня до даты его расторжения.

При досрочном расторжении договора Сторона 2 не вправе требовать от Стороны 1, а Сторона 1 не обязана возмещать убытки Стороне 2, причинённые досрочным расторжением договора.

Изменения и дополнения настоящего договора оформляются в письменном виде, и после подписания Сторонами становятся его неотъемлемой частью.

Порядок изменения и расторжения договора

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

замедления процесса согласования Стоимости Товара, парируемого к поставке на объекты строительства Стороны 1 путём нарушении сроков предоставления документации, указанной в п. 3.1.1 договора;заключения Стороной 2 договоров поставки со Стороной 1, и/или её дочерним обществом, и/или указанным Стороной 2 подрядчиком по ценам, превышающим согласованные Сторонами расценки Товара; нарушение условия по обеспечению Стороной 2 объёма поставок Товара на объекты строительства Стороны 1 в размере, указанном в п. 3.1.2 настоящего договора.

8

Ответственность Сторон

5.1

5.2

5.3

5.4

Стороны несут ответственность за нарушение условий настоящего Договора в порядке, установленном действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

В случае нарушения Стороной 2 положений пунктов 3.1.2, 3.1.4, 3.1.6 настоящего Договора Сторона 1 вправе требовать, а Сторона 2 обязана выплатить Стороне 1 в полном объёме сумму убытков Стороны 1, вызванных указанным нарушением, а также выплатить Стороне 1 неустойку в форме штрафа в размере 100 000 рублей за каждое выявленное нарушение, 500 000 рублей за каждое повторное нарушение.

В случае нарушения Стороной 2 более чем на 5 (пять) рабочих дней срока предоставления Документации, установленного в п. 3.1.1 Договора, по требования Стороны 1 выплатить Стороне 1 неустойку в размере 100 000 рублей за каждый день нарушения срока.

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, если это вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы.

99

10

Порядок разрешения споров

6.1

6.2

6.3

Все разногласия и споры, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с исполнением данного договора, разрешаются путём переговоров.

В случае неурегулирования спорных вопросов в досудебном порядке, а также в случае отказа от проведения переговоров, неудовлетворении требований заинтересованной Стороны по существу, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

До направления искового заявления в суд предъявление письменной претензии другой Стороне является обязательным. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан ответ в течение 10 (десяти) календарных дней со дня её получения.

11

Стороны подтверждают, что ни одна из Сторон не будет ссылаться в будущем на недостижение согласия по существенным условиям договора как на основание считать его незаключенным или недействительным.

Стороны подтверждают, что в случае если какое-либо условие настоящего договора станет либо будет признано недействительным в связи с несоответствием закону, то такое условие не будет приниматься во внимание, или же Стороны примут меры по изменению договора в той степени, чтобы сделать договор действительным и сохранить в полном объёме намерения Сторон.

После подписания данного договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные договоры и протоколы о намерениях по вопросам, которые так или иначе относятся к данному договору, утрачивают юридическую силу.

Все правоотношения, возникающие в связи с исполнением данного договора и не урегулированные им, регламентируются нормами действующего законодательства.

7.1

7.2

7.3

7.4

Заключительные положения

12

Сторона заверяет и гарантирует другой Стороне что:

•

•

•

•

•

•

•

Договор вступает в силу с момента его подписания.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

Стороной приняты все необходимые корпоративные решения (согласия и одобрения) (включая, среди прочего, одобрения органов управления Стороны, лиц и органов, одобрение которых является обязательным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами Стороны) для надлежащего согласования и одобрения Договора;

должностное лицо Стороны, подписавшее Договор, имеет все необходимые полномочия для его заключения;

заключение и исполнение Договора не нарушает ни одного положения учредительных документов Стороны;

заключение и исполнение Договора не нарушает ни одного положения нормативного акта, которые касаются правового статуса Стороны, его деятельности или судебного решения;

против Стороны не возбуждено дело о банкротстве, и на дату заключения Договора отсутствуют признаки банкротства;

выполнение условий Договора не повлечёт за собой нарушение какого-либо иного договора, соглашения или договоренности, которые имеются у каждой Стороны друг с другом и у Стороны в отдельности с третьими лицами;

платёжные реквизиты, указанные в Договоре, являются верными, точными и достаточными для осуществления расчётов по Договору. Сторона 2 заверяет и гарантирует Стороне 1, что обладает необходимыми лицензиями и допусками для выполнения настоящего договора.Сторона полагается на заверения и гарантии другой Стороны, указанные в настоящему пункте Договора, по смыслу ст. 432.1 ГК РФ.

7.5

7.67.7

Заключительные положения

13

pik.ru

По вопросам сотрудничества с ПАО «Группа Компаний ПИК» просим обращаться в Департамент закупок: E-mail: dz@pik.ruТелефон: 8 495 505-97-33