ENTREPRISE: Cykelsti, Tønder - Daler · SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER (SBB) ENTREPRISE: Cykelsti, Tønder - Daler Jord- afvandings- og belægningsarbejder Etablering af ny

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER (SBB)

ENTREPRISE: Cykelsti, Tønder - Daler Jord- afvandings- og belægningsarbejder Etablering af ny cykelsti, Tønder - Daler. Etape 1 st. 160 – 3000 og etape 2 st. 3000 – 7400 Juli 2016 Revision 0

Indholdsfortegnelse

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) .......................................................... 3

SÆRLIGE BETINGELSER (SB) ........................................................................................ 9

STYRING OG SAMARBEJDE (SAB) .............................................................................. 29

ARBEJDSPLADS M.V (SAB) .......................................................................................... 38

JORDARBEJDER (SAB) ................................................................................................. 56

AFVANDING (SAB) ......................................................................................................... 68

BUNDSIKRING AF SAND OG GRUS (SAB) ................................................................... 76

STABILT GRUS(SAB) ..................................................................................................... 78

VARMBLANDET ASFALT (SAB) .................................................................................... 80

BROLÆGNING (SAB) ..................................................................................................... 85

KØREBANEAFMÆRKNING (SAB) ................................................................................. 87

AFMÆRKNINGSMATERIEL (SAB) ................................................................................ 90

KANTPÆLE (SAB) .......................................................................................................... 91

BELYSNING (SAB) .......................................................................................................... 92

ANDRE ARBEJDER (SAB) ............................................................................................. 96

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) .......................................................... 97

FORTEGNELSE OVER ANVENDTE FORKORTELSER .............................................. 119

BILAG 1 UDBUDSKONTROLPLANER (UKP) .............................................................. 120

BILAG 2 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) ............................................ 120

Bestemmelse om udbud og Tilbud (BUT) 3

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT)

1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) indeholder dels orienterende oplysninger om det udbudte projekt, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud.

BUT er gældende frem til indgåelse af kontrakt, hvorefter BUT bortfalder.

2. Orientering Denne entreprise benævnt ”Cykelsti, Tønder - Daler” og omfatter anlæggelse af ca. 7,5 km dobbeltrettet cykelsti mellem Tønder og Daler. Den dobbeltrettede cykelsti anlægges i nordsiden af Møgeltønder omfartsvej og Tøndervej. Projektet omfatter yderligere 3 mindre krydsombygning henholdsvis ved Møgeltønder omfartsvej/Schakenborgvej, ved Møgeltønder omfartsvej/Møllevej, samt ved Tønder/Højervej. Entreprisen er beliggende ca. 100 meter vest for eksisterende rundkørsel, Tønder og tilsluttes eksisterende dobbeltrettet cykelsti ved Gærupvej syd for Daler. Følgende entrepriser, som er beliggende i entreprisens nærhed, udføres sideløbende med denne entreprise: Broentreprise ved st. 4300 Broentreprise ved Lindeskov Møllestrøm Å st. 4600 –

4700 Cykelring omkring rundkørslen ”Rosinfelt” ved Ndr.

Landevej, Rosinfeltvej, Møgeltønder Omfartsvej og Vestre omfartsvej.

Asfaltarbejder i broentreprisen udføres i denne entreprise.

Der henvises til SB ad § 2 stk. 2 for en beskrivelse af entreprisens omfang. Til orientering for de bydende kan oplyses, at entreprisen indeholder følgende hovedmængder:

Jordarbejder Afgravning og deponering af muld 8000 m3

Afgravning og bortskaffelse af muld 6500 m3

Afgravning og indbygning af råjord 7100 m3

Afgravning og bortskaffelse af råjord 7100 m3

Udlægning af muld i rabatter og skråninger 27000 m2 Grusarbejder Levering og indbygning af bundsikring 18000 m3 Levering og indbygning af stabilt grus 24000 m2 Levering og indbygning af friktionsjord 3000 m3


Afvandingsarbejder 10 stk. ø315 mm plast rendestensbrønde Ca. 400 m ø160 mm plast rørledninger Ca. 850 m ø150 mm drænledninger Ca. 50 m oprensning af eksisterende grøfter 46 stk. ind- og udløbssikringer Varmblandet asfalt GAB 0, 140 kg/m2 20000 m2 GAB I, 185 kg/m2 385 m2 Brolægningsarbejder Levering og sætning af kantsten 150 m Arbejdet skal udføres i følgende periode Etape 1 st. 160 - 3000: 1. september 2016 – 28. november 2016 Etape 2 st. 3000 - 7400: 1. marts 2017 - 18. maj 2017 Bygherre: Tønder Kommune Vej, Park & Arealdrift Kongevej 57 6270 Tønder Tilsyn: Tilsyn med entreprisens udførelse varetages af

Tønder Kommune og Rambøll Tidsfrister: Udsendelse 27. juli 2016 Licitation 22. aug. 2016 Ledningsejermøde 1. sep. 2016 Opstartsmøde 1. sep. 2016 Deltidsfrist 1 (afslutning etape 1) 28. nov. 2016 Deltidsfrist 2 (opstart etape 2) 1. marts 2017 Samlet aflevering 18. maj 2017

Entreprenøren er pligtig til at deltagelse i opstartsmøde og ledningsejermøde.

3. Udbud 3.1 Udbudsform

Arbejdet udbydes i offentlig licitation i henhold til Tilbudsloven.

Tilbud skal afgives på dansk. Kontrakt– og arbejdssproget er dansk. 3.2 Kontraktform Arbejdet udbydes i hovedentreprise. 3.3 Udbudsmateriale

Udbudsmaterialet omfatter:


Udbudsbrev Nærværende BUT. De i Særlige Betingelser (SB), ad §2, stk. 2, nævnte

dokumenter. Pkt. 1 – 7

3.4 Bedømmelsens faser Bedømmelsen sker i 2 faser:

Der sker en udvælgelse, hvor ukonditionsmæssige tilbud og tilbud, som ikke opfylder mindstekrav, jf. afsnit 3.5, forkastes.

Der sker en bedømmelse af prisen. Meddelelse om tildeling af kontrakt udsendes til de bydende.]

3.5 Betingelser for deltagelse Den tilbudsgiver, med hvem bygherren agter at indgå kontrakt, skal på forlangende - forinden kontraktindgåelse - fremlægge serviceattest fra Erhvervsstyrelsen eller tilsvarende dokumentation, jf. § 135, stk. 1, samt § 137, stk. 1, nr. 2, i udbudsloven. Dokumentationen skal opfylde kravene i § 153, og den skal foreligge senest 3 uger efter anmodning og må højst være 6 måneder gammel.] Bygherren vil forud for bedømmelsen af det afgivne tilbud foretage en bedømmelse af entreprenørens tekniske egnethed med henblik på en samlet vurdering af entreprenørens egnethed til at opfylde entreprisen, der er afgivet tilbud på.

Bygherren vil se bort fra tilbud fra entreprenører, som efter en vurdering af nedennævnte oplysninger ikke vurderes at være egnet til at udføre entreprisen, der er afgivet tilbud på.

Til brug for bygherrens egnethedsvurdering skal tilbuddet vedlægges nedennævnte oplysninger og entreprenørens opmærksomhed henledes på, at bygherren vil være forpligtet til at se bort fra tilbud, som ikke er vedlagt nedennævnte oplysninger.

Krav til tilbudsgiverens tekniske egnethed:

Liste over de betydeligste tilsvarende anlægsarbejder under lignende trafikforhold, som tilbudsgiveren har udført de sidste 5 år.

Liste med CV for nøglepersoner og udlærte brolæggere, der påtænkes anvendt til anlægsarbejdet, samt deres erfaring indenfor tilsvarende anlægsarbejder. Listen skal angive mindst én person, som har et gyldigt bevis fra "Vejen som arbejdsplads, Trin II" fra VEJ-EU.

Liste over det væsentligste materiel, der anvendes til anlægsarbejdet.

3.6 Tildeling Kriterium for tildeling er laveste pris.


3.7 Oplysninger om skatter, miljøbeskyttelse, arbejdsmiljø mv. Tilbudsgiver kan indhente de for opgaven relevante oplysninger om nationale forpligtelser vedrørende ovenstående via følgende links:

Skatter og afgifter

Miljøbeskyttelse Beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt

www.skat.dk http://mst.dk http://at.dk

4. Spørgsmål til udbudsmateriale Såfremt noget i udbudsgrundlaget giver anledning til afklarende spørgsmål, kan den bydende fremsende sådanne spørgsmål til bygherren senest 11 kalenderdage før tilbudsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages efter ovennævnte tidspunkt, vil kun blive besvaret, såfremt det er muligt at besvare dem senest 6 kalenderdage inden tilbudsfristens udløb. Spørgsmål modtages kun skriftligt og skal fremsendes til [email protected] senest d. 11. august 2016, kl. 16.00, med følgende emnebeskrivelse ”Cykelsti, Tønder - Daler”. Besvarelse af spørgsmål sker på rettelsesblade via mail. Rettelsesblade udsendes senest d. 16. august 2016 inden kl. 12.00. Det vil ikke af besvarelsen fremgå, hvem der har stillet de pågældende spørgsmål.

5. Tilbud 5.1 Alternative tilbud Alternative tilbud modtages ikke. 5.2 Forbehold Opmærksomheden henledes på, at udbyder vil være forpligtet til at afvise tilbud, der indeholder forbehold overfor grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, og at udbyder vil være berettiget til at afvise tilbud, der indeholder forbehold overfor ikke-grundlæggende elementer i udbudsmaterialet. Forbehold overfor ikke-grundlæggende elementer i udbudsmaterialet vil blive kapitaliseret, såfremt det er muligt, idet der benyttes en konservativ kapitalisering. Såfremt forbeholdene ikke kan kapitaliseres, vil tilbuddet blive afvist. Tilbudsgiverne opfordres derfor til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål i tilbudsfasen, således at forbehold i videst muligt omfang undgås.


5.3 Aflevering og åbning af tilbuddet Tilbud afleveres i lukket rødkuvert mærket ”licitation og titel”. Kuverten udleveres ved:

Tønder Kommune Anders Hørkjær Pedersen Email: [email protected]

Der påføres afsendernavn, adresse, e-mail adresse og telefonnummer på kuverten. Tilbud skal afleveres i 1 eksemplar. Tilbud afleveres endvidere på elektronisk form, både som pdf med underskrift og som Excel. Tilbud på de ved udbudsmaterialet beskrevne arbejder og leverancer skal afgives ved udfyldelse af samtlige poster på den udleverede tilbudsliste. Tilbud skal være modtaget hos

Mandag d. 22. august 2016, kl. 11.00. Tønder Kommune, Mødelokale 105 Kongevej 57 6270 Tønder

Tilbud modtaget efter dette tidspunkt vil blive afvist. Tilbud åbnes i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være til stede. Tilbudssummer og eventuelle forbehold vil blive oplæst ved åbning af tilbud.

6. Dokumenter der skal vedlægges tilbuddet

Følgende dokumenter skal vedlægges tilbuddet: 1. Udfyldt og underskrevet tilbudsliste indeholdende tro- og

loveerklæring vedr. ubetalt forfalden gæld til det offentlige.

2. Bemyndigelsesdokumentation, hvis flere i forening afgiver tilbud.

3. Oplysninger om entreprenørens tekniske egnethed. Referencelisten bør indeholde oplysninger om projektnavn, kontraktform, ordregiver, kontraktsum, udførelsestidspunkt samt beskrivelse af projektet.

o Hvis tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder, skal der fremsendes


referenceliste for hver virksomhed, idet virksomhedernes samlede referencer skal opfylde mindstekravet.

o Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen (fx underleverandører eller andre enheder i koncernen), skal tilbudsgiver godtgøre, at tilbudsgiver råder over de nødvendige ressourcer hos disse enheder.

Såfremt pkt. 2 – 3 ikke er vedlagt tilbuddet, skal det på forlangende fra bygherre fremsendes og være modtaget senest 3 dage efter licitationen, før end at tilbuddet vil blive antaget som konditionsmæssig.

Særlig beskrivelse (SB) 9

Særlige betingelser (SB)

A. Aftalegrundlaget

ad § 1 Almindelige bestemmelser ad § 1 stk. 1 Denne SB indeholder supplerende, særlige betingelser til AB 92

for entreprisen. De enkelte §- og stk.-numre refererer til AB 92. ad § 1 stk. 2 Bygherren og entreprenøren skal oplyse om, hvem der er

bemyndiget til at indgå aftaler på parternes vegne. Ad § 1, stk. 3 Bestemmelserne i Særlige Betingelser og udbudsmaterialet er

gældende forud for AB 92. Ad § 1, stk. 5 Ved helligdage forstås danske helligdage samt 1. maj, 5. juni,

24. december og 31. december. Ad § 1, stk. 6 Kontrakt- og arbejdssproget er dansk.

ad § 2 Bygherrens udbud ad § 2 stk. 2 Arbejdet udføres til fast pris og tid med en fastprisperiode på

12 måneder fra tilbudsdagen.

Cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder m.v. er gældende for denne entreprise med de ad § 22 stk. 6 anførte præciseringer.

Entreprisen omfatter de i udbudsmaterialet beskrevne arbejder.

Entreprisen er beliggende i Tønder kommune, Tønder – Daler og den omfatter i hovedtræk:

Jord-, afvandings-, bundsikrings-, stabilgrus-, asfalt,

brolægnings- og afmærkningsarbejder på ca. 7,5 km langs Møgeltønder omfartsvej og Tøndervej.

Rydning langs Møgeltønder omfartsvej og Tøndervej. Mindre ombygning af 3 eksisterende kryds Vejbelysningsanlæg i 3 kryds.

Der henvises i øvrigt til oversigtsplan i tegningsbilaget.

1. For entreprisen gælder nedennævnte i prioriteret

rækkefølge: 2. Entreprenørens tilbud (TBL) af juli 2016 3. Rettelsesblade / supplerende meddelelser 4. Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) af juli 2016 5. Særlige betingelser (SB) af juli 2016 6. Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB) af juli 2016


7. Tegninger iht. ”Tegningsbilag, cykelsti, Tønder -Daler” af juli 2016, jf. tegningsfortegnelse. (udarbejdet af Tønder Kommune)

8. Belægningsskema 9. Bilag 1 - 2 "Almindelige arbejdsbeskrivelser" (AAB), vejregler:

AAB - Styring og samarbejde, februar 2011 AAB - Arbejdsplads, november 2007 AAB - Jordarbejder, april 2016 AAB - Afvanding, december 2010 AAB - Bundsikring af sand og grus, november 2003 AAB - Stabilt grus, november 2003 AAB - Varmblandet asfalt, februar 2012 AAB - Brolægning, september 2007 AAB - Kørebaneafmærkning, juni 2010 AAB - Vejudstyr, Fælles for vejudstyr, maj 2011 AAB - Vejbelysningsmateriel, maj 2011 AAB - Afmærkningsmateriel, maj 2011

10. AB92 11. Standarder (DS og DS/EN), europæiske tekniske

godkendelser (ETA), fælles tekniske specifikationer, forskrifter, vejledninger, anvisninger og betingelser, alt i det omfang, der i AAB, SB og SAB er henvist til disse og med senest anførte ændringer, rettelser og fortolkninger. For alle standarder/anvisninger gælder seneste udgave. Skæringsdato er 5 arbejdsdage før fristen for aflevering af tilbud. Hvor der i udbudsmaterialet, herunder SB, SAB og AAB, er henvist til krav i standarder, europæiske tekniske godkendelser, fælles tekniske specifikationer, forskrifter, vejledninger, anvisning og betingelser skal det forstås som ”eller tilsvarende”.

12. Vejregler, vejregelforslag, instrukser, bestemmelser og lign.:

Vejregler, afmærkning på kørebanen: Generelt om afmærkning på kørebanen, december 2012 Afmærkning på kørebanen, Tværafmærkning, november

2012 Afmærkning på kørebanen, Længdeafmærkning, november

2012 Afmærkning på kørebanen, Tekst og symboler, maj 2013 Afmærkning på kørebanen, Dimensioner, maj 2013 Afmærkning på kørebanen, pilafmærkning, november 2012 Afmærkning på kørebanen, Hæfte 7 Eksempler, Juli 2006

Vejregler, færdselstavler: Generelt om færdselstavler, januar 2014 Advarselstavler, juni 2015 Vigepligtstavler, juli 2014


Forbudstavler, august 2015 Påbudstavler, juli 2013 Undertavler, juli 2013 Kant- og baggrundsafmærkning, juli 2013 Tavleoversigt, februar 2013 Katalog. Samlet oversigt over varianter af færdselstavler,

vejvisningstavler samt kant- og baggrundsafmærkninger, februar 2013

Vejregler for afmærkning af vejarbejder m.m.: Instruks for Råden over vejareal, Vejdirektoratet, juli 2014 Afmærkning af vejarbejder m.m. Anlæg og drift, oktober

2013 Tegninger for afmærkning af vejarbejder i åbent land.

Anlæg og drift, oktober 2013 Midlertidig vejafmærkning, juni 2015

13. Øvrige forskrifter: Tilsynshåndbog for asfaltarbejder, september 2005 Tilsynshåndbog for kørebaneafmærkning, juni 2010 Afmærkningsmateriel, Monterings- og tilsynsvejledning,

november 2001 Specifikationer for bituminøse bindemidler til vejformål,

februar 2011 Normer og vejledning for anlægsgartnerarbejde, Danske

Anlægsgartnere, 2010

Det under punkterne 1 – 8 nævnte materiale kan hentes via Tønder Kommunes hjemmeside på www.toender.dk under ”Udbud”. Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB), Vejregler og vejregelforslag kan hentes på http://vejregler.lovportaler.dk

ad § 2 stk. 3 Arbejdet kan påregnes overdraget senest 10 dage efter

afgivelse af tilbud og kan påbegyndes 1. september 2016.

Følgende tidsfrister skal overholdes: 1. Igangsætningsfrist Anlægsarbejdet med etablering af ”Cykelsti, Tønder – Daler, etape 1, st. 160 - 3000” skal være igangsættes senest:

Den 1. september 2016 2. Deltidsfrist 1 Arbejdet vedr. st. 160 – 3000 skal være udført inkl. GAB lag, midlertidig afmærkning på cykelstien, permanent kørebaneafmærkning på kørebane og afmærkningsmateriel, så strækningen kan anvendes.

Den 28. november 2016


3. Deltidsfrist 2 Arbejdet vedr. st. 3000 – 7400 kan påbegyndes, såfremt det ikke er nødvendigt at anvende vinterforanstaltninger, medmindre andet aftales med bygherre og tilsyn.

Den 1. marts 2017 4. Færdiggørelsesfrist Arbejdet skal være fuldført klar til aflevering, uden væsentlige mangler.

Den 18. maj 2017

Ad § 2, stk. 4 Art og omfang m.v. af kendte fortidsminder er anført i SAB - Arbejdsplads.

ad § 2 stk. 6 Ved afgivelse af tilbud skal tilbudslisten udfyldes i sin helhed.

I tilbudslistens mængder indgår ”Tillægsarbejder/Fiktive arbejder”, som tages i anvendelse, såfremt forholdene kræver det. Tillægsarbejderne indgår i tilbudssummen, men de vil ikke indgå i kontraktsummen.

ad § 3 Entreprenørens tilbud Entreprenøren påregne at der vil forekomme mindre geometriske projektændringer. For jord-, grus-, kloak-, blødbunds-, afvandings- og belægningsarbejder ydes ikke betaling for vinterforanstaltninger. Enkelte Vejrligsbestemte vinterforanstaltninger betales dog særskilt i henhold til tilbudslistens tillæg og efter endelig opmålt. Poster vedr. vejrligsbestemte vinterforanstaltninger, må ikke anvendes uden forud indgået aftale med bygherre og tilsyn. Yderligere skal det sikres at arbejderne kan udføres således at krav i SAB bundsikring og stabilgrus er opfyldt. For øvrige arbejder gennemføres entreprisen i henhold til § 4 i ”Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts” (Vinterbekendtgørelsen), hvorfor alle vinterforanstaltninger, såvel årstidsbestemte som vejrligsbestemte, skal være indeholdt i entreprenørens tilbud. Hvis bygherren beslutter, at det ikke er hensigtsmæssigt at gennemføre arbejder omfattet af vinterbekendtgørelsen i vinterperioden, forbeholder bygherren forbeholder sig ret til at standse arbejdet uden mere omkostninger.


Vedrørende vinterforanstaltninger henvises til SAB-Arbejdsplads, afsnit 9. Erhvervs- og Byggestyrelsens cirkulære (nr. 174 af 10/10/1991 ændret ved cirkulære nr. 9784 af 28/11/2003) om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder, som er gældende for denne entreprise, er indarbejdet i udbudsmaterialet med de ad § 22 stk. 6 anførte præciseringer.

ad § 3 stk. 1 Hvor flere i forening står for entreprisen, skal entreprenøren oplyse, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler, fakturere og modtage betaling på entreprenørens vegne, idet kun én og samme kan fakturere og modtage betaling.

ad § 3 stk. 3 Eventuelle regnefejl i tilbudslisten kan korrigeres ved rettelse i

tilbudslistens enhedspriser på en måde, som kan godkendes af bygherren, og således at tilbudssummen fastholdes uændret.

ad § 3 stk. 4 Den bydende skal have gjort sig bekendt med forholdene på

stedet, herunder adgangsforhold.

ad § 5 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v. ad § 5 stk. 1 Alle involverede skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til

oplysninger vedrørende bygherrens eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelsen af denne kontrakt.

Entreprenøren må benytte bygherren som reference, men må

ikke uden bygherrens forudgående, skriftlige tilladelse udsende offentlig meddelelse om kontrakten eller offentliggøre noget om kontraktens indhold.

Enhver publikation, udstilling eller oplysning til offentligheden vedrørende

projektet – f.eks. gennem presse, fagpresse, radio, TV, internet eller sociale medier – skal ske gennem bygherren eller efter forudgående skriftlig aftale med bygherren.

ad § 5 stk. 2 Der vil kun kunne noteres én transport på entreprenørens

tilgodehavende, og det skal ske til anerkendt pengeinstitut. Transportdokumentet skal udformes, som angivet i ”Standardformular for transportdokument”, der kan findes på www.toender.dk, under ”Udbud og Indkøb” nederst på hjemmesiden til højre ”Udbud”.

ad § 5 stk. 4 Hvor entreprenøren anvender underentreprenør, skal

entreprenøren i god tid inden igangsætning af de pågældende underentrepriser meddele bygherren navn på de pågældende entreprenører.


Bygherren forbeholder sig ret til ikke at acceptere underentreprenører efter de udelukkelsesgrunde, som fremgår af Tilbudslovgivningen og EU’s Udbudsdirektiv.

B. Sikkerhedsstillelse og forsikring

ad § 6 Entreprenørens sikkerhedsstillelse ad § 6 stk. 1 Sikkerhedsstillelsen skal udformes som angivet i

”Standardformular for sikkerhedsstillelse”. Standardformularen kan hentes på www.toender.dk under ”Udbud og Indkøb” nederst på hjemmesiden til højre ”Udbud”.

Intet arbejde må påbegyndes før sikkerhedsstillelsen er tegnet og godkendt af

Tønder Kommune. Der skal stilles sikkerhed af en tredjepart (garanten), der ikke er

koncernforbundet med entreprenøren, og en moderselskabssikkerhedsstillelse accepteres derfor ikke.

ad § 6 stk. 2 Sikkerhedsstillelsens sum udregnes på baggrund af

kontraktsummen. ad § 6 stk. 6 Sikkerhedsstillelsen nedskrives ikke ved delaflevering eller

ibrugtagning af anlægget før endelig aflevering.

ad § 7 Bygherrens sikkerhedsstillelse

ad § 7 stk. 1. Bygherren stiller ikke sikkerhed.

ad § 8 Forsikring

ad § 8 stk. 2 Bygherrens forsikring omfatter ikke arbejder og materialer, der henstår eller er under udførelse på værksted eller plads udenfor byggepladsen, samt støbeforskalling, stilladser, maskiner, redskaber arbejds- og redskabsskure og lignende.

Ad § 8, stk. 3 Inden arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren dokumentere,

at ansvarsforsikringen er tegnet og præmien betalt.

Entreprenøren skal straks underrette bygherren, såfremt præmien for ansvarsforsikringen ikke betales, eller forsikringsselskabet opsiger forsikringen.


C. Entreprisens udførelse

ad § 9 Arbejdsplan og afsætning ad § 9 stk. 1 Krav til entreprenørens arbejdsplan, herunder anmeldelse til

myndigheder, fremgår af AAB-Styring og samarbejde og SAB-Styring og samarbejde.

ad § 9 stk. 2 Bygherrens afsætning er nærmere beskrevet i SAB-

arbejdsplads.

ad § 10 Entreprenørens ydelse ad § 10 stk. 1 Entreprenøren skal udarbejde alle nødvendige arbejdstegninger

samt tegninger og beregninger etc. til bedømmelse af interimskonstruk-tioner, stilladser, særlige udførelsesmetoder m.v.

En kopi af de gældende tegninger, tabeller og beskrivelser m.v. skal altid forefindes på entreprenørens kontor på arbejdspladsen, og tilsynet skal have adgang til disse. Bygherren kan kræve dokumentation for arbejdsmetoders og materialers egnethed. Foreslår entreprenøren anvendelse af utraditionelle arbejdsmetoder eller materialer, påhviler det ham uden udgift for bygherren og over for denne at dokumentere sådanne arbejdsmetoders eller materialers egnethed. Byggevarer skal leveres i overensstemmelse med Erhvervs- og Byggestyrelsens gældende bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer.

Færdselsregulerende foranstaltninger Entreprenøren skal i overensstemmelse med kravene i SAB-arbejdsplads afsnit 4 etablere, kontrollere og vedligeholde afmærkningen, således at den til enhver tid opfylder bestemmelserne i SB ad § 2 stk. 2. Såfremt bygherren konstaterer, at entreprenøren ikke har påbegyndt afhjælpningen inden for 1 time, efter at én eller flere af nedenstående fejl og mangler skriftligt er påtalt af bygherren, politi, vejmyndighed eller Arbejdstilsynet, ifalder der entreprenøren en bod på 5.000 kr., ekskl. moms, pr. påtale: at afmærkningen ikke er opsat i henhold til den godkendte

afmærkningsplan, at der er fejl og mangler på afmærkningen umiddelbart

efter entreprenørens kontrol og at entreprenøren ikke har iværksat afhjælpning,

Ophold i arbejdet skal godkendes af tilsynet.


Hvis påbud fra bygherre, politi, vejmyndighed eller Arbejdstilsynet ikke efterkommes inden for den fastsatte tidsfrist, vil tilsynet foranstalte en afhjælpning, som vil ske for entreprenørens regning. En tilsvarende bod ifalder entreprenøren for hvert tilfælde, hvor det konstateres, at der arbejdes uden rådighedstilladelse Natur- og miljømæssige foranstaltninger Såfremt bygherren konstaterer, at entreprenøren ikke i fuld overensstemmelse med krav, der fremgår af yndighedsgodkendelser samt kontraktmaterialet, har gennemført krævede miljømæssige foranstaltninger, ifalder der entreprenøren en bod på 10.000 kr. pr. påtale fra bygherren eller påbud fra myndighederne. Hvis afhjælpning ikke iværksættes straks efter påtale eller påbud, kan bygherren foranstalte afhjælpning, som vil ske for entreprenørens regning.

Ad § 10, stk. 2 Bygherreleverancer De materialer, som bygherren påtager sig at levere, skal entreprenøren rekvirere hos bygherren, mindst 6 uger forinden de ønskes leveret.

Bygherren leverer følgende materialer vederlagsfrit: Belysningsmaster og belysningsarmaturer Vejriste Der henvises i øvrigt til SAB – belysning. Materialerne skal afhentes af entreprenøren ved Tønder Kommune. Aflæsning, eventuel oplagring og al videre transport af disse materialer hører under entreprisen. Entreprenøren skal foretage en sådan aflæsning mv. omgående efter det aftalte leveringstidspunkt. Entreprenøren skal betale samtlige udgifter, der skyldes for sen aflæsning. Entreprenøren skal ved modtagelsen sikre sig, at de overtagne materialer er uden synlige fejl og mangler og i den forudsatte stand og udførelse, og skal ved overtagelsen kvittere for modtagelsen. Det påhviler entreprenøren selv at sikre sig, at der med bygherren i tide aftales sådanne terminer for levering af bygherreleverancer, at arbejdsplanen kan følges. Forsinket levering kan kun påberåbes i forhold til sådanne aftalte terminer.


Afgifter, gebyrer mv. vedr. entreprisens gennemførelse Forbrugsafgifter til el (byggestrøm), afløb, fjernvarme, vand og lignende udgifter i forbindelse med arbejdets udførelse, samt tilslutningsafgifter for eventuelle midlertidige anlæg, betales af entreprenøren. Endvidere afholder entreprenøren affaldsgebyrer, miljø- og deponeringsafgifter samt andre afgifter, der skal betales iht. gældende love, regulativer, vedtægter mv.

Ad § 10, stk. 4 Entreprenøren skal på forlangende dokumentere, at vilkårene

er overholdt for hver leverance.

ad § 11 Projektgennemgang, dokumentation og prøver

ad § 11 stk. 1 Forhold vedrørende projektgennemgang er angivet i arbejdsbeskrivelse for Styring og samarbejde, afsnit. 2.

Det påhviler entreprenøren løbende at fremskaffe dokumentation for kvaliteten af materialer og arbejdsydelser i forbindelse med entreprisens gennemførelse, herunder den krævede CE-mærkning. Art og omfang er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet. Fastlæggelse af procedurer m.v. for aflevering af dokumentationen i forbindelse med kontroller skal ske i samarbejde med tilsynet, såfremt det ikke på anden måde er fastsat i kontraktmaterialet. Entreprenøren skal uden vederlag afgive materialeprøver for tilsynets stikprøvekontrol. Art og omfang er nærmere angivet i AAB og SAB.

Ad § 11, stk. 2 Manglende dokumentation, herunder dokumentation af

kvalitetskontrol, under anlægsforløbet vil blive betragtet som manglende kontraktmæssig ydelse og vil medføre, at bygherren foretager tilbagehold i udbetaling af entreprisesummen.

ad § 12 Arbejdets forringelse m.v. vedligeholdelse ad § 12 stk. 4 Før hel eller delvis ibrugtagning af noget af arbejdet skal

omfanget af arbejdet, som skal ibrugtages, fastlægges og gennemgås for mangler.

Ibrugtagning dokumenteres ved en ibrugtagningsprotokol, hvori der noteres mangler samt aftaler om afhjælpning.

ad § 13 Forhold til myndigheder ad § 13 stk. 1 Vedrørende forhold til myndigheder er art og omfang angivet i

SAB-Styring og samarbejde.


ad § 13 stk. 2 Såfremt en leverance er leveret på arbejdspladsen med overlæs

(bagatelgrænse på 0,1 t), betales overskridelsen ikke.

Tilsynet er berettiget til at nægte køretøjer med overlæs adgang til arbejdspladsen. Til brug for tilsynets kontrol, hvorvidt der ved en leverance er tale om kørsel med overlæs, påhviler det entreprenøren at sørge for, at alle vejesedler også påføres oplysninger om såvel køretøjets indregistreringsnummer som den for det pågældende køretøj gældende maksimale nyttelast og maksimale totalvægt. Eventuelle reduktioner i betalingen som følge af overlæs foretages senest ved slutafregningen, idet tilbudslistens enhedspriser, omregnet til pris pr. ton for den pågældende leverance, anvendes som reduktionsgrundlag.

ad § 14 Ændringer i arbejdet Ad § 14, stk. 2 Ingen ekstraarbejder eller mindrearbejder må effektueres uden

bygherrens skriftlige accept. Foreligger en sådan aftale ikke, kan bygherren afvise at betale eventuelle ekstraarbejder, henholdsvis acceptere eventuelle mindrearbejder.

ad § 14 stk. 3 Tilbudslisten er opdelt i hovedpost, post og underpost.

Underposter vedrører konkrete arbejder og angives som sumposter og enhedspriser. Ved mængdeændringer anvendes den såkaldte ”post for post metode”, som er beskrevet nedenfor. For hver underpost gælder en variationsgrænse på +/- 15 % af hele kontraktsummen, dog maksimalt +/- 100 % af underposten. Variationsgrænsen er gældende for hver enkelt underpost, og der sker således ingen sammenlægning af ændringer, uanset om der er tale om merarbejder eller mindrearbejder. Indenfor de angivne variationsgrænser, er entreprenøren forpligtet til at levere det pågældende arbejde til den tilbudte enhedspris. Hvis variationsgrænsen for underposten overskrides, er entreprenøren som udgangspunkt bundet af den tilbudte enhedspris, medmindre enten bygherren eller entreprenøren påviser, at forudsætningerne for anvendelsen af de pågældende priser ikke er til stede. Såfremt entreprenøren påviser, at forudsætningerne for anvendelse af de pågældende priser ikke er til stede, skal entreprenøren senest 10 arbejdsdage efter arbejdets udførelse


dokumentere dette samt skriftligt fremkomme med tilbud på ændrede enhedspriser for den del af afvigelsen, som overstiger variationsgrænsen. Bygherren skal inden 10 arbejdsdage tage stilling til tilbuddet. Såfremt bygherren påviser, at forudsætningerne for anvendelse af de pågældende priser ikke er til stede, skal entreprenøren inden 10 arbejdsdage efter bygherrens anmodning skriftligt fremkomme med tilbud på ændrede enhedspriser for den del af afvigelsen, som overstiger variationsgrænsen. Bygherren skal inden 10 arbejdsdage tage stilling til tilbuddet.

ad § 14 stk. 4 For mindre arbejder gælder følgende.

Bygherren kan ud over de i § 14, stk. 3 nævnte reguleringer forlange ændringsarbejder i tilslutning til entreprisen udført som regningsarbejde efter nedenstående retningslinjer. Entreprenøren skal dokumentere udgifter over for bygherren med regnskab og bilag. Før ændringer i arbejdet iværksættes som regningsarbejder, skal entreprenøren, såfremt bygherren finder det nødvendigt, udarbejde et overslag.

A. Arbejdsløn Medgåede timer afregnes efter timesatser anført i entreprenørens tilbud. B. Materialer Entreprenøren kan medregne beløb, som han har betalt for materialer, der indgår blivende i bygværker, eller som i øvrigt er nødvendige for arbejdets udførelse, herunder forbrugsgods i det omfang, det forbruges ved arbejdet. Materialer, forbrugsgods etc. forudsættes indkøbt bedst muligt af entreprenøren i fornødent samråd med bygherren og debiteres arbejdet med fakturapriser. Eventuelle rabatter på prislistepriser tilfalder bygherren, medens kontantrabatter, årsbonus og cementbonus tilfalder entreprenøren. Entreprenørens udgifter til kørsel, fragt, bugsering og andre transporter til og fra arbejdsstedet skal inkluderes. C. Materiel Leje af entreprenørens materiel, der har en indkøbsværdi pr. enhed, som er mindre end 50.000,00 kr., skal være indeholdt i entreprenørens enhedspriser og timesatser. Leje af øvrigt materiel skal aftales mellem bygherren og entreprenøren forud for anvendelsen. Til sådan lejebetaling lægges intet honorar.


Ad § 14, stk. 5 Såfremt der er aftalt enhedspriser, anvendes ”post for post metoden”, jf. ad § 14, stk. 3, forudsat at mindrearbejderne ikke har karakter af afbestilling eller projektændringer.

Såfremt mindrearbejderne har karakter af afbestilling eller projektændringer, og den samlede entreprisesum ved slutopgørelsen er formindsket med mere end 15 % af kontraktsummen, skal entreprenøren for mindrearbejder ud over 15 % af kontraktsummen godskrive bygherren de udgifter, som spares eller burde have været sparet. Mindrearbejder op til 15 % af kontraktsummen reguleres efter ad § 14, stk. 3.

Ad § 15 Uklarheder, hindringer eller lignende forhold Ad § 15, stk. 2 Bestemmelsen fritager ikke entreprenøren for dennes ansvar

for selvstændigt at tilrettelægge og udføre arbejdet, ligesom entreprenøren er ansvarlig for alle udførelsesmæssige valg, der er nødvendige for at følge bygherrens anvisninger.

ad § 17 Bygherrens tilsyn ad § 17 stk. 1 Bygherrens tilsyn varetages af Rambøll. ad § 17 stk. 3 Tilsynet kan standse arbejdet såfremt foranstaltninger mod

trafikken eller naboer ikke er som foreskrevet, og der vil ikke blive givet tidsfristforlængelse eller økonomisk kompensation af den grund.

ad § 17 stk. 4 Tilsynets gennemgang af entreprenørens tegninger,

beregninger, leverancer, miljøforanstaltninger og udførte arbejder fritager ikke entreprenøren for nogen del af ansvaret for eventuelle fejl og mangler.

ad § 18 Entreprenørens arbejdsledelse ad § 18 stk. 1 I forbindelse med arbejdets overdragelse til entreprenøren

meddeler denne bygherren, hvem der på entreprenørens vegne leder og tilser arbejdet.

Medarbejderne skal være kvalificerede til de i art og omfang hermed forbundne opgaver. Krav til kvalifikationer fremgår af respektive arbejdsbeskrivelser. Udskiftning af nøglepersoner må ikke ske uden bygherrens samtykke. Såfremt bygherren berettiget finder, at en funktion er utilstrækkeligt bemandet, skal den pågældende funktion suppleres med fornødent kvalificeret personale. Arbejdsklausuler


Entreprenøren er i overensstemmelse med ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at lønarbejdere og eventuelle underleverandørers lønarbejdere tilsikres løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Dette kan anses for overholdt, hvis arbejdet er omfattet af en kollektiv dansk overenskomst og denne overenskomst overholdes. Det skal af disse overenskomster med den fornødne klarhed fremgå, hvilken løn der efter overenskomsten skal betales. Entreprenøren forpligter sig til at sikre medarbejdere, herunder også underleverandørers medarbejdere, der er beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse, løn- og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor, og er forpligtet til at orientere medarbejderne om de gældende arbejdsvilkår. Bygherren kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for arbejdstagerne lever op til den forpligtelse, som arbejdsklausulen fastsætter. Såfremt entreprenøren tilsidesætter sin forpligtelse til at fremskaffe den af bygherren krævede dokumentation inden en angiven frist, kan bygherren pålægge entreprenøren en dagbod på 5.000 kr., til den krævede dokumentation behørigt er fremskaffet til bygherren. Overholder entreprenøren ikke de ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra de ansatte, kan bygherren foretage tilbageholdelse i betalingerne til entreprenøren med henblik på at sikre de ansattes vilkår. Det påhviler entreprenøren at sikre, at nærværende entreprise – herunder leverancer – gennemføres i overensstemmelse med internationale konventioner, som Danmark har tilsluttet sig, herunder FN’s konvention om barnets rettigheder, børnekonventionen. Entreprenøren skal løbende redegøre for, hvorvidt han har modtaget dokumentation fra udenlandske underentreprenører, som er engageret af entreprenøren, for at disse har foretaget anmeldelse til Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) i overensstemmelse med bekendtgørelsen herom.

ad § 19 Byggemøder ad § 19 stk. 1 De i SAB – Styring og samarbejde anførte møder med

projektgennemgang er at sidestille med byggemøder.


Byggemødereferatet betragtes som godkendt, såfremt indsigelse ikke er gjort på det efterfølgende byggemøde. Afhængigt af udsendelsestidspunktet for byggemødereferatet samt byggemøde-hyppigheden kan der dog træffes anden aftale om indsigelsesfrist.

ad § 20 Samvirke med andre entreprenører Vedrørende arbejder, der udføres for bygherren samtidig med entreprisen, og som har eller kan få indflydelse på denne, henvises til SAB-Arbejdsplads. Entreprenørens medvirken og samarbejde vedrørende sikkerheds- og sundhedsarbejdet skal ske efter retningslinjer beskrevet i SAB-Styring og samarbejde.

D. Bygherrens betalingsforpligtelse

ad § 22 Betaling ad § 22 stk. 1 Der skal i entreprisen anvendes elektronisk fakturering.

Begæringer om acontobetalinger skal udarbejdes månedligt, og de skal opgøres, så de følger en kalendermåned. Entreprenøren udarbejder opgørelser for udførte arbejder, som herefter skal godkendes af tilsynet, inden aconto fremsendes. Opgørelser gennemgås i fællesskab mellem entreprenøren og tilsynet på byggemøder. Den i AB 92 § 22 stk. 1 omtalte 15-dages frist regnes fra den dag, den færdige acontobegæring er modtaget elektronisk hos Tønder Kommune. Betalingen sker ved indsættelse på en af entreprenøren opgivet konto.

ad § 22 stk. 5 Ekstraarbejde skal endeligt afregnes umiddelbart efter dettes

færdiggørelse.

ad § 22 stk. 6 Den faste pris reguleres i tilfælde af statslige indgreb, som er gennemført efter tilbuddets afgivelse, og som har ført til ikke uvæsentlige mer- eller mindreudgifter ved arbejdets udførelse, og som ikke er dækket af anden regulering. Reguleringen sker i henhold til meddelelser fra Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Bestemmelsen omfatter ikke ændringer, der skyldes valutakurser eller lovmæssige løsninger af arbejdsmarkedets overenskomstforhold. I fastprisperioden gælder


For den del af entreprisen, der udføres inden for fastprisperioden på 12 måneder, ydes der entreprenøren godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på et materiale, som det i færdig form eller på sædvanlig måde indgår i arbejdet, eller på brændstof, der direkte benyttes til arbejdet. Prisstigningen skal være indtrådt efter tilbudsdagen, og inden aftalt prisregulering er trådt i kraft. Priser og prisstigninger, der indgår som grundlag for godtgørelse, skal være generelt forekommende. De skal fremgå af officielt prismateriale eller i mangel heraf kunne dokumenteres på anden måde. Godtgørelsen omfatter den prisstigning, der overstiger 10 % af prisen på tilbudsdagen. Til denne procentsats lægges 0,50 for hver hele måned, der er forløbet mellem tilbudsdagen og indkøbstidspunktet. Prisstigning, der indtræder efter det tidspunkt, hvor materialet eller brændstoffet efter aftale eller sædvane skal indkøbes, kan ikke medregnes. Det er en betingelse for at kunne opnå godtgørelse, at summen af de beregnede godtgørelsesbeløb udgør mindst 0,50 % af entreprisesummen. Er en entreprenør i henhold til sin aftale med en underentreprenør forpligtet til at yde godtgørelse til denne efter foranstående regler, kan tilsvarende godtgørelse ydes entreprenøren af bygherren, uanset reglen i forrige stykke om godtgørelsesbeløbets størrelse i forhold til entreprisesummen. Efter fastprisperioden gælder For den del af entreprisen, der udføres efter fastprisperiodens udløb, foretages prisregulering for prisændringer, der er indtrådt efter afgivelsen af tilbud, efter nedennævnte metode. Prisreguleringen foretages på grundlag af Danmarks Statistiks omkostningsindeks for anlæg. Indekset beregnes pr. den 15. i kvartalets sidste måned (eksempelvis 15. marts), og det pågældende indeks er gældende for denne måned (marts). For 1. og 2. måned i et kvartal (f.eks. januar og februar) interpoleres retlinet med afrunding til to decimaler. Reguleringsbeløbet beregnes som regningsbeløbet (eksklusive moms) multipliceret med (I2 - I1) : I1, idet I1 angiver indeks på 6 månedersdagen efter afgivelse af tilbud, og I2 angiver indeks midt i den aktuelle måned. Reguleringsbeløbet er i øvrigt underkastet indskrænkninger som følge af lovgivningen. Der vil månedsvis kunne ydes/fradrages acontoprisregulering svarende til det senest beregnede kvartalsindeks. Når prisreguleringen iværksættes, er entreprenøren forpligtet til at fremsende acontobegæringer én gang om måneden og at


fakturere samtlige kontraktmæssigt udførte arbejder. Entreprenøren er endvidere forpligtet til at foretage opgørelse over samtlige kontraktmæssigt udførte arbejder på tidspunktet for udløbet af fastprisperioden. På grundlag af denne opgørelse udregnes prisreguleringen for den første måned efter udløb af fastprisperioden.

ad § 22 stk. 7 Endelig og fuldstændig opgørelse udformes efter tilsynets

anvisning. ad § 22 stk. 10 Slutopgørelse

Betaling vil ske efter de samme retningslinjer som beskrevet for acontobetalinger, se ad § 22, stk. 1.

ad § 22 stk. 11 Såfremt bygherren måtte få et tilgodehavende, forrentes dette

efter tilsvarende regler.

E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse

ad § 24 stk. 1 Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse Forholdene nævnt i ad § 24 stk. 1. berettiger kun til tidsfristforlængelse, såfremt de rent faktisk griber ind i entreprenørens ydelser, og kun i det omfang, de påberåbte forhold i tidsmæssig henseende har forsinkende indflydelse på kritiske aktiviteter i arbejdsplanen, og dermed forsinker arbejdet. Dersom arbejdets omfang øges ud over det omfang, som fremgår af aftalegrundlaget, og dette vil medføre forsinkelser, skal forsinkelsen primært imødegås ved indsættelse af supplerende mandskabs- og materielressourcer, som betales i henhold til gældende regler. Såfremt dette ikke er muligt, gives tidsfristforlængelse.

Ad § 24, stk. 1, nr. 4 Til dokumentation for vejrlig skal entreprenøren opsætte

målestation på arbejdspladsen, som registrerer temperatur, vind og nedbør. Alternativt kan anvendes den nærmeste af Danmarks Meteorologiske Instituts (DMI’s) målestationer.

Mindre tidsenheder end hele arbejdsdage accepteres ikke. En spilddag som følge af vejrlig defineres som en arbejdsdag, hvor

en aktivitet, som skulle finde sted i henhold til

arbejdsplanen, ikke kan udføres som følge af vejrliget (nedbør, temperatur, vind m.m.), og

den aktivitet, der er belastet af vejrliget, er kritisk. aktiviteten skulle finde sted i henhold til arbejdsplanen aktiviteten faktisk ikke kan udføres


Spilddage som følge af vejrlig registreres på byggepladsen og opgøres ved hvert byggemøde. I entreprenørens tidsplan skal indregnes følgende antal spilddage som følge af vejrlig:

jan. feb. mar. apr. maj juni juli aug. sep. okt. nov. dec.

6 6 5 3 2 1 2 4 4 4 5 5

Der er kun ved vejrligsforhold ud over disse, at entreprenøren kan påberåbe sig krav om tidsfristforlængelse.

ad § 24 stk. 3 Entreprenøren skal snarest muligt, efter at krav om tidsfrist-

forlængelse er varslet, over for bygherren skriftligt meddele udstrækningen af de tidsmæssige konsekvenser.

ad § 25 Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse ad § 25 stk. 2 Entreprenøren skal betale en bod for overskridelse af gældende

tidsfrister. Boden tilbageholdes i betalingen (fratrukket inden momsberegningen) eller kræves udbetalt fra sikkerhedsstillelsen.

Bod størrelserne er pr. påbegyndt uge som følger: 1. For igangsætningsfristen 225.000,00 kr. 2. deltidsfrist 1 225.000,00 kr. 3. deltidsfrist 2 225.000,00 kr. 4. For færdiggørelsesfristen 450.000,00 kr. Hvis igangsætningsfristen overskrides, men færdiggørelsesfristen overholdes, idømmes ingen bod for igangsætningsfristen.

F. Arbejdets aflevering

ad § 28 Afleveringsforretningen ad § 28 stk. 1 Entreprisen vil kunne afleveres, når den er fuldført i sin helhed.

For de arealer og private fællesveje, som har været berørt af entreprenørens arbejder i forbindelse med entreprisens gennemførelse, og som ikke er stillet til rådighed af bygherren, skal entreprenøren på tilsynets ønske, og forinden aflevering finder sted, fremskaffe en underskrevet erklæring fra berørte lodsejere. I erklæringen bekræftes, at lodsejerne ikke har noget krav på entreprenøren eller bygherren i anledning af entreprisen.


G. Mangler ved arbejdet

ad § 30 Mangelbegrebet ad § 30 stk. 4 Mangler konstateret ved hel eller delvis ibrugtagning jf. § 12

stk. 4, registreres ved afleveringen i det omfang disse ikke er afhjulpet forinden.

ad § 36 Mangelansvarets ophør ad § 36 stk. 1 For entreprisen ophører mangelansvaret efter 5 år, regnet fra

mangelansvarsdatoen. Ved varmblandet asfalt, gælder at mangelsansvaret ophører efter 1 år for: Belægningers jævnhed Belægningers profil]

For kørebaneafmærkning fastlægges mangelsansvarsperioden til følgende:

Kørebaneafmærkning med lang holdbarhed (ekskl. gul for midlertidig regulering)

Kørebaneafmærkning med kort holdbarhed (ekskl. gul for midlertidig regulering)

Gul kørebaneafmærkning for midlertidig regulering

Kørebaneafmærkning, som normalt ikke overkøres *)

4 år 1 år

Anden kørebaneafmærkning på steder med ÅrsDøgnTrafik pr. kørespor: ÅDT < 3.000

4 år

Ingen

Funktionstid, dog maks. ½

år 3.000<ÅDT<5.000

3 år

5.000<ÅDT<10.000

2 år

ÅDT > 10.000 1 år *) kontinuerte kantlinjer, dobbelte spærrelinjer og

spærreflader undtagen linjer i kryds og i skarpe kurver, hvor det kan konstateres, at trafikanterne kører på linjerne. Disse behandles som anden kørebaneafmærkning.


Umiddelbart inden ophør af mangelsansvarsperioden for arbejdet kan der aftales besigtigelse, forinden evt. sikkerhed frigives. Der gælder ikke særskilt mangelansvarsperiode for arbejder, der er omfattet af delaflevering. Mangelansvarsperioden for hele entreprisen beregnes således på basis af afleveringsdatoen for hele entreprisen.

H. 1- og 5-års-eftersyn

Ad § 37 1-års eftersyn Der gennemføres ikke særskilt 1-års eftersyn for arbejder, der er omfattet af delaflevering, idet der gennemføres én fælles gennemgang af hele entreprisen.

Ad § 38 5-års eftersyn Ad § 38, stk. 1 Der gennemføres ikke særskilt 5-års eftersyn for arbejder, der

er omfattet af delaflevering, idet der gennemføres én fælles gennemgang af hele entreprisen.

I. Særligt om ophævelse

Ad § 42 Konkurs, betalingsstandsning, tvangsakkord m.v. Ad § 42, stk. 2 Hvis entreprenøren er kommet under

rekonstruktionsbehandling og ikke inden 5 arbejdsdage, og med rekonstruktørens samtykke, tilkendegiver at ville videreføre entrepriseaftalen, kan bygherren hæve aftalen.

Ad § 42, stk. 3 Hvis entreprenørens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at

være således, at han må antages at være ude af stand til at opfylde entrepriseaftalen, kan bygherren hæve aftalen. Hæveretten er betinget af, at entreprenøren ikke har stillet eller på bygherrens opfordring ikke straks, og med kurators samtykke, stiller betryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse.

J. J. Tvister

Ad § 47 Voldgift Ad § 47, stk. 1 Uoverensstemmelser

Uoverensstemmelser med tredjemand Uoverensstemmelser skal altid søges løst, hvor de opstår. Kan dette ikke lade sig gøre, anvendes fremgangsmåden beskrevet i SAB – Styring og samarbejde afsnit 10.


Adcitation ved tredjemands erstatningskrav Ved tredjemands sagsanlæg ved domstolene mod bygherren med krav om erstatning for skade påført i forbindelse med arbejdets udførelse, accepterer entreprenøren, at bygherren kan adcitere entreprenøren under retssagen. Entreprenøren accepterer endvidere at bygherren kan anlægge regressag ved domstolene mod entreprenøren, såfremt bygherren har udbetalt erstatning til tredjemand for skade påført i forbindelse med arbejdets udførelse.

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) styring og samarbejde

29

Styring og samarbejde (SAB)

Supplerende bestemmelser til AAB-Styring og samarbejde

1. Alment Terminologi: I AAB erstattes betegnelsen ”afmærkningsplan” med betegnelsen ”trafikafviklingsplan”.

2. Projektgennemgang Umiddelbart inden arbejdets igangsætning foretages en projekt-gennemgang i samarbejde med tilsynet og entreprenøren. Ved denne projektgennemgang forelægger entreprenøren sin kontrolplan, der skal kommenteres og accepteres af tilsynet. Ved samme projektgennemgang skal entreprenøren også have udarbejdet en arbejdstidsplan med stavdiagrammer opdelt på et passende antal delarbejder. Arbejdsplanen skal koordineres med eventuelle andre entrepriser og/eller ledningsarbejder, som er afhængige af den aktuelle entreprise. Planen skal godkendes af tilsynet.

3. Arbejdsplan m.v.

3.1 Generelt Arbejdsplanen skal udarbejdes i overensstemmelse med stavdiagram metoden eller tilsvarende. Arbejdsplanen skal afleveres senest 1 uge efter kontraktindgåelse, og skal dække hele arbejdsperioden. Arbejdsplanen skal være så detaljeret, at det på ethvert tidspunkt kan vurderes, hvorvidt tidsplanen overholdes. Entreprenøren skal revidere arbejdsplanen, når det virkelige stade af arbejdet på væsentlige punkter afviger fra den senest udarbejdede arbejdsplan. Entreprenørens arbejdsplan skal udformes således at det sikres at der ved arbejder vedr. råjords planum, bundsikring og stabilgrus, udføres i tørrest mulig periode. Ud over det i AAB anførte skal arbejdsplanen indeholde oplysninger om:


30

Hvornår myndighedsgodkendelser skal foreligge Hvornår materialer leveret af bygherren skal være til disposition Hvornår de enkelte entreprenører/underentreprenører arbejder på pladsen Hvor og hvornår der udføres arbejder, som medfører særlig fare

Udover de i SB ad § 2 stk. 2 nævnte overdragelsestidspunkter og de i SB ad § 2 stk. 3 nævnte tidsfrister skal entreprenøren i arbejdsplanen og i sit tilbud tage hensyn til bl.a.:

Særlige trafikale bestemmelser at der kun efter forudgående aftale med tilsynet må

arbejdes på søn- og helligdage og lørdage samt på hverdage uden for tidsrummet mellem kl. 07.00 og kl. 17.00,

at entreprenøren skal påregne 3 arbejdsdage til tilsynets behandling af materiale, der jf. SAB skal fremsendes til kommentering og/eller godkendelse

at der skal være mulighed for, at bilister kan passere arbejdsstedet på den eksisterende i hele anlægsperioden.

at der skal være mulighed for, at fodgængere og cykler kan passere arbejdsstedet på den eksisterende kørebane.

at entreprisen tager hensyn til trafikafviklingen, at der indregnes vejrligsdage, jf. SB afsnit E, at det i afsnit 4 i SAB-arbejdsplads vedr.

færdselsregulerende foranstaltninger anførte, skal overholdes,

at der af bygherren ikke vil blive ydet betaling for vinterforanstaltninger, med undtagelse af de ikke overenskomstmæssige vinterforanstaltninger, såfremt der indgås aftale med bygherre og tilsyn inden anvendelsen (anlægsarbejder der ikke er omfattet af vinterbekendtgørelsen.

at planen skal opdeles i overensstemmelse med Plan for sikkerhed og sundhed, dvs. at det bl.a. skal fremgå, hvornår der er flere entreprenører på pladsen og hvornår der forventes farlige arbejder,

at vejafvandingssystemerne skal være i funktion i hele anlægsperioden,

Særlige øvrige forhold at ledningsejerne skal have adgang til at omlægge/fjerne

ledninger i entrepriseområdet, at øvrige entreprenører med ærinde inden for

entrepriseområdet skal have adgang i entrepriseperioden, at arkæologernes undersøgelser pågår, og

arbejdsområderne kan overdrages som anført i SAB – Arbejdsplads,


31

3.2 Plan for Vejrligsforanstaltninger Der henvises til SAB – Arbejdsplads, afsnit 9.

4. Kontrol

4.1 Entreprenørens egenkontrol For ikke rutinemæssig prøveudtagning og prøvning, skal entreprenøren varsle bygherren mindst 5 arbejdsdage inden prøveudtagning/prøvning skal finde sted.

4.2 Bygherrens kontrol Bygherren skal have min. 1 arbejdsdag til at gennemgå kontrolafsnit med tilhørende dokumentation inden entreprenøren må fortsætte arbejdet.

5. Dokumentation Al dokumentation for kontroller og registreringer skal være afleveret senest 10 arbejdsdage før aflevering. Aflevering af ”Således udført” materialer skal være afleveret senest 15 arbejdsdage efter aflevering af entreprisen.

6. Kvalitets- og miljøledelse

6.1 Alment Entreprenøren skal opfylde efterfølgende krav til kvalitetsstyring og miljøledelse. De pågældende krav er også gældende for underentreprenører og –leverandører med væsentlig indflydelse på entreprisens kvalitets- og miljøforhold. Entreprenøren skal udarbejde en entreprisespecifik kvalitets- og miljøplan, der opfylder nedenstående krav. Planen kan i relevant omfang kombineres med eksisterende kvalitetsstyrings og/eller miljøledelsessystemer.

SAB 6.2.1 Procedurer og arbejdsprocedurer (jf. AAB 6.2.1) Ansvar, beføjelser og kommunikation (jf. AAB 6.2.2) Kontrolplaner (jf. AAB 6.2.3) Opfølgning af projektgennemgang (jf. AAB 6.2.4) SAB 6.2.2 Kortlægning af særlige risici SAB 6.2.3 Styring af dokumenter og registreringer SAB 6.2.4 Uddannelse og instruktion SAB 6.2.5 Styring af underentreprenører og leverandører SAB 6.2.6 Styring af bygherreleverancer SAB 6.2.7 Styring af inspektions-, prøvnings- og

måleudstyr SAB 6.2.8 Styring af ændringer


32

6.2 Krav til entreprenørens kvalitets- og miljøplan 6.2.1 Procedurer og arbejdsprocedurer

Hvor der i respektive AAB og SAB er stillet krav om, at entreprenøren skal redegøre for eller beskrive fremgangsmåder for udførelsen, samt hvor der er stillet krav om arbejdsbeskrivelser, er dette at betragte som krav om en arbejdsprocedure.

6.2.2 Kortlægning af særlige risici

Entreprenøren skal identificere (kortlægge) arbejdsaktiviteter/-processer, der indebærer særlige risici, eller som har væsentlig betydning for den tekniske kvalitet, miljø, arbejdsmiljø eller trafiksikkerhed og – afvikling. Bygherren har foreløbigt identificeret følgende aktiviteter, der er omfattet af reglerne for særligt farligt arbejde jf. bilag 2 i bekendtgørelsen om bygherrens pligter:

Støj, støv og vibrationer fra: skæring/fræsning i eksisterende asfaltbelægning maskiner håndværktøj

6.2.3 Styring af dokumenter og registreringer

På denne entreprise kan anvendes elektronisk udveksling af dokumenter (e-mail), mellem bygherren og entreprenøren.

6.2.4 Uddannelse og instruktion

Særlige krav til kurser ud over lovgivningen - Vejen som arbejdsplads. Entreprenørens ingeniører og formænd, som er beskæftiget med arbejder på veje i drift, skal alle have gennemført deltagelse i Vej-EU’s kursus ”Vejen som arbejdsplads, Trin II”, det anbefales at entreprenørens medarbejdere, der beskæftiger sig med entreprisen, har gennemført deltagelse i AMU’s kursus ”Vejen som arbejdsplads”. Entreprenøren skal fremlægge dokumentation i form af ajourførte referencer/CV/kursusbeviser for nøglepersoner jf. ovenstående samt medarbejdere, hvortil der stilles særlige krav til uddannelse/erfaring. Beviser på deltagelse i andre kurser med tilsvarende indhold og kvalitet vil blive accepteret.

6.2.5 Styring af underentreprenører og leverandører

Entreprenøren skal i kvalitets- og miljøplanen redegøre for styring af underentreprenører og leverandører samt eventuelle konsulenter/projekterende med væsentlig indflydelse på entreprisens overensstemmelse med specificerede krav (modtagekontrol).


33

Underentreprenører, leverandører samt eventuelle konsulenter/projekterende skal være omfattet af en kvalitets- og miljøplan eller lignende, der lever op til kravene i udbudsmaterialet. Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en oversigt med tilknyttede underentreprenører, leverandører og eventuelle konsulenter/projekterende.

6.2.6 Styring af bygherreleverancer

Entreprenøren skal redegøre for modtagekontrol, håndtering og opbevaring af bygherreleverancer i overensstemmelse med kravene i udbudsmaterialet.

6.2.7 Styring af inspektions-, prøvnings- og måleudstyr

Entreprenøren skal på forlangende redegøre for vedligeholdelse, anvendelse, kalibrering m.v. af inspektions-, prøvnings- og måleudstyr.

6.2.8 Styring af ændringer

Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for styring af ændringer. Proceduren skal redegøre for vurdering af ændringer og deres konsekvenser i relation til kvalitet, miljø, arbejdsmiljø og økonomi, godkendelse af ændringer samt registrering og kommunikation af ændringer til berørte parter.

6.2.13 Styring af afvigelser og korrigerende handlinger

Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for behandling af konstaterede afvigelser fra specificerede krav. Proceduren skal redegøre for handlinger, der iværksættes til afhjælpning af konstaterede afvigelser, herunder kassation, genbearbejdning eller dispensation, orientering til og involvering af bygherren, begrænsning af konsekvenser, sikring mod gentagelser m.v. Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for forbedringer samt korrigerende og forebyggende handlinger. Proceduren skal redegøre for handlinger, der iværksættes til fjernelse af årsager til potentielle og konstaterede afvigelser.

7. Styring af sikkerhed og sundhed i arbejdsområderne

Terminologi: De i AAB anvendte betegnelser ”sikkerhedskoordinator” og ”koordinerende sikkerhedsmøder” erstattes med betegnelserne ”arbejdsmiljøkoordinator”, og ”koordinerende arbejdsmiljømøder”. Terminologi: Den i branchen tidligere anvendte betegnelse ”sikkerhedsrepræsentant” erstattes med ”arbejdsmiljørepræsentant.


34

7.1 Alment AAB afsnit 7.1, 3. tekstblok, udgår og erstattes af: Bygherren skal orienteres om og have adgang til koordinerende arbejdsmiljømøder. Referater af koordinerende arbejdsmiljømøder skal tilgå bygherre. Entreprenøren skal inden entreprisens start gennemgå og følge op på bygherrens kortlægning af særlige farlige arbejder med henblik på en vurdering af særlige risici og problemer i relation til sikkerhed og sundhed. Entreprenøren skal forelægge resultatet af sin vurdering af særlige risici for bygherren til kommentering. Arbejdsmiljøkoordinatoren indarbejder efterfølgende det i plan for sikkerhed og sundhed. På opfordring af arbejdsmiljøkoordinatoren skal entreprenøren deltage i møder vedrørende koordinering af arbejdsmiljø.

7.1.1 Koordinering

Koordinering af sikkerheden skal ske på koordinerende arbejdsmiljømøder/byggemøder mindst hver 14. dag og ekstraordinære møder ved ulykker og nærved ulykker. Alle entreprenører/leverandører, der er beskæftigede i en kortere eller længere periode, i en kommende 14 dages periode på pladsen, skal deltage. På entrepriser med 10 eller flere ansatte sker koordineringen af sikkerheden på de koordinerende arbejdsmiljømøder og for entrepriser med færre end 10 ansatte på byggemøderne. For entreprenører, der har færre end 5 beskæftigede på pladsen, skal arbejdslederen deltage. For entreprenører der har 5 eller flere beskæftigede på pladsen, skal både arbejdslederen og arbejdsmiljørepræsentanten deltage.

7.1.2 Tidsplan

Entreprenøren skal aflevere en 4 ugers tidsplan med markering af de særlige farlige arbejder og oplysninger om bemanding inden det koordinerende arbejdsmiljømøde. Dette kan løbende indarbejdes i entreprenørens detaljerede tidsplan.

7.2 Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i fællesområder

7.2.1 Alment AAB afsnit 7.2.1 udgår og erstattes af: Bygherren varetager afgrænsning, koordinering og planlægning af arbejdsmiljøarbejdet i henhold til bekendtgørelse vedrørende bygherrens pligter, herunder udarbejdelse og vedligeholdelse af plan for sikkerhed og sundhed (PSS). Udkast til PSS udarbejdes er vedlagt som bilag 2


35

Bygherren udpeger en arbejdsmiljøkoordinator, hvis navn oplyses senere.

7.2.2 Afgrænsning

Entreprenøren skal forestå etablering, drift, vedligehold og fjernelse af nødvendige sikkerheds- og velfærds foranstaltninger for egne og underleverandørers mandskab på arbejdspladsen. Afgrænsning af og ansvar i fællesområderne fremgår yderligere af PSS, bilag 2.

7.2.3 Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)

AAB afsnit 7.2.3, 1. og 5. tekstblok udgår og erstattes af: Arbejdsmiljøkoordinator varetager udarbejdelse og vedligeholdelse af PSS i henhold til bekendtgørelse vedrørende bygherrens pligter. Entreprenøren skal senest 10 arbejdsdage før arbejdets påbegyndelse forsyne bygherren med input til bilag 2 i PSS for entreprisen, hvorefter bygherrens arbejdsmiljøkoordinator ajourfører PSS´en. Entreprenøren skal sikre sig, at alle beskæftigede på entreprisen er bekendt med PSS’en. Den ajourførte PSS skal foreligge som et selvstændigt dokument, inden entreprisearbejdet kan påbegyndes samt i forbindelse med ændringer.

7.3 Beredskabsplan

Entreprenørens beredskabsplan skal omhandle følgende forhold: Personskade Tingskade Uforudset jordforurening Udslip af forurenet vand, materiale eller kemikalie til kloak

eller anden recipient Spild af brændstof og kemikalier Brand Brud på forsyningsledninger Støv Støj Vibrationer Særlige forhold ved arbejder ved ledninger (ledninger med

tryk, farlige/eksplosive materialer, højspænding mv.) Trafikuheld i forbindelse med arbejdets udførelse

Entreprenøren skal oplyse, hvem der på entreprisen har førstehjælpskursus.

Derudover skal nærmeste akutmodtagelse/traumacenter anføres.


36

8. Trafiksikkerhed- og afvikling

Terminologi: Den i AAB anvendte betegnelse ”afmærkningsplan” erstattes med betegnelsen ”afmærkningsplan for trafikafvikling”.

8.1 Alment

8.2 Arbejder ved eller på veje i drift 8.2.1 Alment

Vejmyndighed ved arbejder på kommuneveje er Tønder Kommune. Planlægning og udførelse af færdselsregulerende foranstaltninger udarbejdes af entreprenøren, og godkendes af vejmyndigheden og politiet. Entreprenøren skal indhente rådighedstilladelse før arbejdets start, jf. afsnit SAB styring og samarbejde afsnit 3.1 Entreprenøren skal til tilsynet fremkomme med en detailtidsplan for arbejderne vedrørende færdselsregulerende foranstaltninger. Som bilag til planen vedlægges en telefon- og adresseliste fra entreprenøren. Eventuelle ændringer i planen under udførelsen skal straks meddeles tilsynet. Entreprenøren skal underrette tilsynet, når opsætning af afmærkning påbegyndes, og når hele afmærkningen er fjernet. Entreprenøren skal underrette tilsynet ved alle trafiksikkerhedsmæssigt risikable situationer, herunder de arbejder indenfor arbejdsområdet, som kræver særlig beskyttelse af vejtrafikken jf. Vejregler for opsætning af vejautoværn og påkørselsdæmpere eller hvor der er risiko for at genstande fra arbejdsområdet kommer ud i trafikområdet.

8.2.2 Afmærkningsplaner for trafikafvikling

Entreprenøren skal udarbejde skilte- og afmærkningsplaner og sørge for godkendelse hos vejmyndighed og politi, inden arbejdet påbegyndes. Kopi af godkendelse tilsendes tilsynet.

9. Styring af forhold til myndigheder, herunder ledningsejere

9.1 Alment Tilladelser og godkendelser af betydning for entreprisens gennemførelse fremgår af udbudsmaterialet jf. SB ad § 2 stk. 2.

9.2 Forhold til ledningsejere Entreprenøren skal tage udgangspunkt i ledningsplan, der udarbejdes af bygherre inden ledningsejermødet.


37

Tillæg til disse aftaler og evt. ændringer af dem, skal forelægges bygherren før de tiltrædes endeligt.

9.3 Koordinering og ledningsmøder Entreprenøren har ansvaret for koordinering af ledningsejere. For koordinering af samarbejdet mellem entreprenør og ledningsejere indkalder tilsynet til det første ledningsmøde. På baggrund af ovenstående ledningsmøde og nærværende projektmateriale skal entreprenøren tilrettelægge sit arbejde og koordinere ledningsarbejderne med de respektive ledningsejere.

10 Erstatningskrav fra tredjemand mod bygherren Når tredjemand rejser et erstatningskrav mod bygherren for skade, som tredjemand har fået påført i forbindelse med arbejdets udførelse, skal følgende procedure følges: Bygherren videresender skadelidtes erstatningskrav til

entreprenøren til videre foranstaltning. Skadelidte orienteres samtidig herom af bygherren.

Entreprenøren er forpligtet til at svare skadelidte med kopi til bygherren inden 3 uger. Svaret skal indeholde en opsummering af sagsforløbet, og entreprenørens konklusion vedr. ansvarsplacering og det krævede erstatningsbeløb.

Såfremt bygherren ikke finder, at entreprenøren har svaret skadelidte tilfredsstillende vedr. erstatningsansvaret, og dette ikke hurtigt løses, indkalder bygherren entreprenøren til et møde.

Såfremt der efter afholdelse af møde fortsat er uenighed om erstatningsansvaret, kan bygherren – såfremt bygherren finder, at betingelserne herfor er til stede – udbetale erstatning til skadelidte og efterfølgende anlægge regressag ved domstolene mod entreprenøren.

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) Arbejdsplads m.v.

38

Arbejdsplads m.v (SAB)

Supplerende bestemmelser til AAB-arbejdsplads.

1. Situationen ved arbejdets start og under arbejdets udførelse Entrepriseområdet for denne entreprise er vist på tegningsbilag. Området henligger ved arbejdets start hovedsagelig som naturarealer og landbrugsarealer. Der pågår ekspropriations/indgåelse af frivillige aftaler til det permanente anlæg og midlertidige arbejdsområder Ledningsarbejder Generelt vil ledningsomlægninger finde sted løbende i anlægsperioden jf. ledningsejermødet. Entreprenøren skal være opmærksom på, at visse ledninger ikke tåler afbrydelse i længere tid, hvorfor jordarbejdet skal tilrettelægges under hensyn til dette. Arkæologiske undersøgelser Der udføres arkæologiske undersøgelser af Sønderjyllands musserum.

Kontakt: Museum Sønderjylland Dalgade 7 6100 Haderslev Hans Chr. Andersen Tlf: 74 52 75 66 Direkte tlf.: 73 52 34 67 [email protected]

Forundersøgelserne skal integreres i anlægsarbejdet, således at muldafrømningen sker under overvågning og vejledning fra museum Sønderjylland I forbindelse med at muldafrømningen, foretages så dokumentere og undersøger Museum Sønderjylland evt. jordfaste fortidsminder. Såfremt der findes mere tidskrævende anlæg op, suppleres der med yderligere undersøgelser. Arealerne frigives løbende i anlægsprojektet. Museum Sønderjylland er varslet i forbindelse med opstart af anlægsprojektet, i uge 36. Entreprenøren skal være opmærksom på at Museum Sønderjylland, efterfølgende skal varsles med min. 4 uger inden der arbejdes på en strækning, der ikke er frigivet.


39

1.1 Igangværende entrepriser og arbejder Der er, til bygherrens kendskab, ingen igangværende arbejder på strækningen.

1.2 Kommende entrepriser og arbejder Inden for entrepriseområdet kommer følgende arbejder til udførelse i samme periode som nærværende entreprise: Ledningsarbejder (jf. ovenstående) Broentreprise i st. 4500-4600 sti bro Broentreprise ved st. 4300 større rørunderføring. Cykelring omkring rundkørslen ”Rosinfelt” ved Ndr.

Landevej, Rosinfeltvej, Møgeltønder Omfartsvej og Vestre omfartsvej.

1.2.2 Grænseflader til andre entrepriser

Nedenstående bro projekt forventes påbegyndt og afsluttet samtidig med nærværende entreprise. Entreprisegrænser og øvrige grænseflader til projektet fremgår af tegningsmaterialet: Broentreprise i st. 4500-4600 sti bro. Entreprisegrænsen

ligger 10 m fra center af eksisterende grøfter, mod markarealerne.

Broentreprise ved st. 4300 større rørunderføring. Asfalt arbejder i broentreprisen er indeholdt i denne

entreprise, og der på påregnes koordinering med entreprenør fra broentreprisen.

De sidste 100 – 50 m inden broentreprisen må ikke udføres, førend brokonstruktionen er opført.

1.3 Registrering af arealer og naboejendomme Forinden arbejdsområder og adgangsveje tages i brug, skal entreprenøren i samarbejde med tilsyn og vejmyndighed, samt eventuelle lodsejere foretage fotoregistrering af berørte arealer og naboejendomme.

1.4 Forurenede arealer Der henvises til SAB-Arbejdsplads, afsnit 7.

1.5 Beskyttede sten- og jorddiger, fredede arealer, hegn og fortidsminder

Bygherren har kendskab til, at der inden for arbejdsområdet er fredede arealer og fortidsminder som følger: §3 områder ved st. 5550 og 6400 Bevaringsværdigt område st. 1600 -2900 Vedrørende vilkår for fredede arealer og fortidsminder henvises til afsnit 7.8


40

2. Afsætning

2.1 Bygherrens afsætning Følgende systemer for horisontal og vertikal afsætning anvendes ved bygherrens og entreprenørens afsætning: Koordinater er angivet i S34J Koter angives i meter i henhold til højdesystem, der er en lokal tilpasning til DVR90 (Dansk Vertikal Reference 1990). Vinkler angives i nygrader (400 gon). Til brug for entreprenørens afsætning, aftales det nødvendige materiale ved opstartsmødet. Bygherren etablerer afsætningspunkter (fixpunkter), der placeres efter aftale med entreprenør. Det forudsættes, at entreprenøren til afsætning anvender en totalstation (fri opstilling).

2.2 Entreprenørens afsætning Al afsætning påhviler entreprenøren, herunder også nødvendig afsætning for ledningsejere ved ledningsflytninger. Entreprenøren skal sikre afsætningspunkterne med betonbrøndringe eller lignende. Sikringen skal ske umiddelbart efter etableringen af afsætningspunkterne. Ved udførelsen af projektet skal det tilpasses til eventuelle eksisterende kørebanekanter. I forbindelse med entreprisens arbejder skal alle systemlinjers afsætning være intakt for alle 20 m-stationer, frem til asfaltarbejderne påbegyndes. Under hele arbejdet skal stationeringen pr. 20 m være tydeligt påskrevet stationeringspunkterne og må først fjernes efter forudgående aftale med bygherrens tilsyn. Intet arbejde baseret på entreprenørens afsætning må igangsættes inden tilsynet har haft lejlighed til at kontrollere afsætningen. Ved udførelsen skal projektet tilpasses til eksisterende kørebanekanter.

2.3 Sikring af fixpunkter Såfremt entreprenøren ved forsømmelse ødelægger fikspunkterne, skal denne betale for retableringen af de ødelagte punkter. Retableringen sker ved bygherrens foranstaltning.


41

3. Arbejdsområde, arbejdsplads og adgangsveje I nærværende SAB benyttes nedenstående definerede begreber, hvor forklaring på følgende er hentet fra ”Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv.” Arbejdsområde: Et område med definerede grænser til vejarbejdet, som entreprenøren har råderet over og ansvar for. Området inkluderer afspærring/afmærkning mod trafikområdet, naboarealer og arbejdsstedet. Arbejdssted: Det sted i arbejdsområdet, hvor der aktuelt udføres arbejde og hvor konflikt mellem de der arbejder og trafik kan opstå. Færdsel indenfor arbejdsområdet opfattes ikke som arbejdssted i denne sammenhæng. Arbejdsfrit område: Delområde i arbejdsområdet mod trafikområdet/mod motorkøretøjer, hvor der ikke må udføres arbejde. Adgangsveje: Vej som entreprenøren har ansvar for – mellem det offentlige tilgængelige vejnet og arbejdsområde/anstillingsplads. Anstillingsplads: Område der kan anvendes til skurplads, oplagsplads, materialeoplæg, stationære arbejdssteder m.v.

3.1 Arbejdsområder Til arbejdsområder disponeres over de arealer, som ligger inden for de viste ekspropriations- og entreprisegrænser, samt broarbejdspladser jf. tegning 1143-2016-101 - 108. Arealer uden for fremtidigt vejareal er kun midlertidigt eksproprieret og kan kun stilles til entreprenørens rådighed efter varsling af aktuelle lodsejere og efter aftale med bygherren. Entreprenørens opmærksomhed henledes på, at arbejdsområder på eksisterende vejarealer kun kan benyttes i omfang jf. rådighedstilladelser. For alle arbejdsområder, hvor der udføres arbejder eller ændringer, der påvirker eller ændrer eksisterende trafikafvikling/anlæg, skal der indhentes tilladelser. Eventuelle ændringer af arbejdsområder udenfor vejarealet kan kun ske efter aftale med tilsynet. Ændringer af arbejdsområdet på vejarealet skal godkendes af vejmyndigheden. Arbejdsområder overtages som de foreligger. Der er midlertidigt eksproprieret til arbejdsareal i en afgrænsning på 5 m fra fremtidigt skel, ved markarealer.


42

Midlertidigt eksproprierede arealer, der anvendes til jord- og grus transporter, skal efter endt brug efterbehandles, som anført under SAB - Jordarbejder, afsnit 3.1.3, med grubning, pløjning og harvning. Restepladsen vest for Højervej kan anvendes som jorddepot for muld afrømmet indenfor vejskel. Såfremt afrømmet muld er mere end lettere forurenet skal entreprenøren indhente en § 19 tilladelse, med vilkår om, at der først skal etableres en sandpude, hvor entreprenøren kan lægge jorden. Såfremt der indgås aftaler om benyttelse af private arealer mellem entreprenøren og lodsejer, skal entreprenøren aflevere tilfredshedserklæring fra samtlige lodsejere til tilsynet efter overdragelse af ovennævnte arbejdsarealer. Entreprenører og leverandører for de under afsnit 1 nævnte arbejder samt tilsynet skal have adgang til at benytte arbejdsområderne uden vedligeholdelsespligt. Transport af materialer inkl. jord over broer må kun foretages med materiel, hvis akseltryk inkl. stødtillæg ikke overstiger 25 t. De nærmere vilkår skal i øvrigt aftales med bygherren. Entreprenørmateriel må ikke parkeres på brodækket. Transport på udlagt bundsikrings- og stabilgruslag på fremtidige vejanlæg må kun foretages med materiel, hvis akseltryk ikke overstiger 10 t. Entreprenøren skal på forlangende fremskaffe fornøden dokumentation herfor. Transport må ikke beskadige råjorden.

Reklame- og informationsskilte Der må ikke opsættes reklame- og informationsskilte samt flag ud over de af tilsynets fastsatte.

3.2 Arbejdsplads Ved anstillingsplads forstås den i AAB afsnit 3.2 anførte definition på arbejdsplads. Entreprenøren er frit stillet med hensyn til indretning af anstillingspladsen, herunder placering af mandskabsskure. En plan herfor skal fremsendes for tilsynets og arbejdsmiljøkoordinatorens bemærkninger inden etableringen. På områderne, hvor der indrettes anstillingsplads, afrømmes overjord (muld). Arealer der benyttes til færdsel, parkering, affaldshåndtering, forarbejdning m.v. forsynes med midlertidig belægning efter entreprenørens valg, dog mindst med 200 mm kørestabilt grus.


43

Ved afrigning af anstillingspladserne fjernes de etablerede byggepladsforanstaltninger, og arealet retableres efter bestemmelserne i SAB – Jordarbejde. Entreprenøren sørger selv for de nødvendige mandskabsvogne, skure, containere mv. til materiel, materialer og personale med de velfærdsfaciliteter og det udstyr, som kræves iht. de af offentlige myndigheder – herunder Arbejdstilsynet – stillede krav, overenskomster med organisationer og ansættelsesaftaler i øvrigt. Det påhviler entreprenøren at overholde nævnte bestemmelser samt Arbejdsmiljøloven i øvrigt vedr. anstillingspladser og arbejdsområdernes indretning og drift. Entreprenøren sørger for alle myndighedstilladelser i forbindelse med etablering af alle midlertidige installationer og faciliteter samt for afmelding, fjernelse og reetablering af alle installationer og områder efter endt brug – senest ved afslutningen af entreprisen. Entreprenøren sørger for, at områder, der er stillet til entreprenørens rådighed under hele entreprisens gennemførelse, holdes i ryddelig stand og renholdes. Affald, emballage og lign. må ikke henligge på arbejdsområdet, men opbevares og fjernes af entreprenøren. Orienterings- og arbejdsbelysning på arbejdsområderne og anstillingspladsen afskærmes og orienteres, så omgivelserne ikke generes og slukkes ved arbejdets ophør. For teknisk forebyggelse af kriminalitet på byggepladser henvises til DS 476 ”Norm for teknisk forebyggelse af kriminalitet på byggepladser”. Entreprenøren træffer selv foranstaltninger til modvirkning af tyveri og hærværk, herunder opsætning af hegn. Evt. tyveri, skader og hærværk af enhver art er bygherren uvedkommende.

3.3 Adgangsveje Som adgangsvej kan benyttes: Eksisterende skærende veje Eksisterende markoverkørsler Entreprenørens adgang til arbejdsområdet skal uden for arbejdstid være effektivt afspærret. Generelt skal arbejdsområderne holdes afspærrede, så uvedkommende færdsel hindres. Etablering af ind- og udkørselsforhold til offentlig vej og midlertidig lukning af veje skal aftales med vejmyndigheden. Forskrifter fra den pågældende vejmyndighed og politi skal nøje overholdes.


44

Generelt gælder – udover færdsels- og vejloven at: Parkering må kun finde sted inden for de til arbejdsområdet

hørende arealer efter nærmere aftale med vejmyndigheden. Materiel og materialetilkørsel til og fra arbejdsområdet skal

ske under anvendelse af gult blink på køretøjerne og i øvrigt tilrettelægges, så det ikke spærrer for afvikling af trafikken.

Til- og frakørsel skal altid ske i færdselsretningen. Forskrifter og påbud fra vejmyndighed og politi skal nøje

overholdes.


45

4. Færdselsregulerende foranstaltninger

I nærværende SAB benyttes nedenstående definerede begreber, hvor forklaring på følgende er hentet fra ”Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv.”: Trafikområde: Område under vejmyndighedens ansvar, hvor trafikken færdes og færdselsloven gælder. Bevægeligt vejarbejde: Kontinuerligt kørende arbejdssted og arbejdssted af kortere varighed (maksimalt 1 arbejdsdag på samme sted for samme delaktivitet). Maskinelt arbejde: Arbejde, hvor arbejderen er chauffør eller passager i en maskine eller et køretøj. Beskyttelsesmodul: Maskine eller køretøj med en faktisk totalvægt på mindst 7 tons, som beskytter vejarbejdere mod vejtrafikken. Ubeskyttet arbejde: Arbejde hvor vejarbejderen i forhold til vejtrafikken er ubeskyttet indenfor arbejdsstedet. Maskinelt arbejde og arbejde bag beskyttelsesmodul betragtes ikke som ubeskyttet arbejde. Vejarbejderen bærer personlige værnemidler som f.eks. sikkerhedsvest. Trafikomlægning: Ved ”trafikomlægning” skal forstås omlægning til reducerede kørespor eller flytning af kørespor.

4.1 Alment Materialer og materiel til afspærring og afmærkning skal opfylde krav i Vejregler for ”afmærkning af vejarbejder mm.” i gældende udgave. Ved færdselsregulerende foranstaltninger forstås de foranstaltninger, der af entreprenøren udføres på vejarealer for den almindelige trafikafvikling, herunder foranstaltninger for trafiksikkerhed og markering af grænse eller længdeafspærring mellem arbejdsområder og trafikområder. Eventuelle supplerende arbejdsmiljømæssige foranstaltninger til ovennævnte bl.a. beskyttelsesmodul begrundet i entreprenørens metodevalg skal vælges og placeres på en sådan måde, at trafiksikkerheden for vejtrafikken ikke forringes.

Trafikområder administreres af pågældende vejmyndighed – Tønder Kommune – der også forestår den almindelige drift og vedligehold inklusive beredskabsopgaver og vinterforanstaltninger i forbindelse med den offentlige trafik.


46

Nærværende entreprenør forestår den almindelige drift og vedligehold af de trafikforanstaltninger, der etableres i entreprisen. Afspærring og trafikværn skal fjernes af entreprenøren efter endt brug.

4.5 Anvendelse af færdselsregulerende foranstaltninger 4.5.1 Alment

I færdselsregulerende foranstaltninger indgår nedenstående elementer, der placeres iht. de godkendte afmærkningsplaner for trafikafvikling og det i SAB – Styring og samarbejde afsnit 8.2 nævnte grundlag: Trafikværn Midlertidig kørebaneafmærkning Diverse vejskilte på en eller to standere og

markeringskegler Gul blink, lys eller løbende lys

4.5.1.1 Arbejdets omfang

Arbejdet omfatter: Etablering, drift og vedligehold af færdselsregulerende

foranstaltninger på vejarealer. Afmærkningsplaner for trafikafvikling udarbejdes jf. SAB – Styring og samarbejde, afsnit 8.2.2. Som en del af arbejdet skal entreprenøren i hele perioden anvise en ansvarlig for drift og vedligehold af trafikforanstaltninger samt en stedfortræder. En af disse skal kunne kontaktes på alle dage og i alle døgnets timer. Information af offentligheden, herunder meddelelser om trafikomlægninger m.v. via pressen forestås af tilsynet. Entreprenøren bistår med nødvendige oplysninger.

4.5.2 Materialer

Materialer og materiel til afspærring og afmærkning skal opfylde krav i ” Håndbog: Afmærkning af vejarbejder mm.” i gældende udgave.

4.5.2.1 Midlertidig kørebaneafmærkning

Der anvendes midlertidig hvid kørebaneafmærkning med RL som min. R3 iht. AAB for kørebaneafmærkning samt gul kørebaneafmærkning med RL som min. R4 iht. AAB for kørebaneafmærkning. Ved vejarbejder af længere varighed anvendes hvid termoplast i reduceret tykkelse, t=2 mm. Eksisterende kørebaneafmærkning, der kan være vildledende, fjernes ved vandfræsning.


47

Kantlinjer udføres profilerede udenfor tættere bebygget område.

4.5.2.2 Diverse vejskilte på en eller to standere og

markeringskegler Der anvendes følgende tavler: Advarselstavler (A), Vigepligtstavler (B), Forbudstavler (C),

Påbudstavler (D) og Oplysningstavler E, inkl. Undertavler (U) på en stander.

Midlertidige oplysnings-, orienterings- og vejvisningstavler inkl. undertavler på hhv. én eller to standere.

N42.2 og N42.3, kantafmærkning med dimensioner jf. Vejregler for afmærkning af vejarbejder.

N44, markeringskegler. Rød/hvide lægter som længdeafspærring mellem N44. O41-O45 på to standere. N43 spidsmarkering. Alle tavler skal udføres som anført i Vejdirektoratets tegningsstandard for vejtavler.

4.5.2.5 Gult lys, hvidt lys, blink eller løbende lys

Nedennævnte skal overholde krav i ”Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv.”: Z93 ”Gult blinksignal”. Løbende lys. Hvidt lys.

Kravene fremgår af tabel 1:

Tabel 1 Effektiv lysstyrke (cd) af blinklygter afhængigt af lys i omgivelserne.

Lygtetype Lysstyrke afhængigt af lyset i omgivelserne *)

40.000 lx Dagslys

4.000 lx Svagt

dagslys

400 lx Tusmørke

40 lx Vejbelysning

0,4-4 lx Mørke

Opmærksomhedsblink **) 1280 ± 30% 640 ± 30% 320 ± 30% 160 ± 30% 80 ± 30%

Løbelys på begrænsningslinje mv. ***) 640 ± 30% 320 ± 30% 160 ± 30% 80 ± 30% 40 ± 30% Blink på spærrebomme ****)

640 ± 30% 320 ± 30% 160 ± 30% 80 ± 30% 40 ± 30%

Kryds og pile på tavlevogne og køretøjer *****) 1280 ± 30% 640 ± 30% 320 ± 30% 160 ± 30% 80 ± 30%

Lysbro og blink på køretøjer Klasse 2 i ECE regulativ 65 *) lyset i omgivelserne måles ved belysningsstyrken på vandret plan (lux, lx). Lysstyrken skal reguleres med mindst de angivne trin, og

helst med flere trin i et omtrent kontinuert forløb. **) opmærksomhedsblink må kun anvendes på A39. Blinkfrekvensen er 1 sekund med en blinkvarighed på 0,2 sek.

***) antal af blinklygter er normalt 10 stk. men kan være færre i byområder. Der skal startes et blinkforløb for hvert 1,5 sekund, i hvilket blinket af en lygte startes 0,15 sekund efter starten af blinket af den foregående lygte.

Blinkvarighed pr. lygte skal være 0,2 sekund. Der må ikke anvendes baggrundslys. ****) blink på spærrebomme skal være samtidige. Blinkfrekvensen er 1 sekund med en blinkvarighed på 0,2 sekund.

*****) blinkfrekvensen for kryds og pile på tavlevogne og køretøjer skal være 1,5 sekund med en blinkvarighed på 0,6 sekund.


48

Derudover er kravene som følger (de angivne klasser er ifølge EN 12352):

a) Lysåbningen af lygter i klasse L8M og L8H skal som minimum have et areal på 250 cm² og helst cirkulært, for lyskryds på køretøjer dog min. 150 cm²

b) Blinkets varighed skal være mindst 200 millisekunder (svarende til klasse O2). Løbende lys skal være forbundet fra lygte til lygte

c) Farvekoordinaterne af det udsendte lys skal svare til klasse gul C1

d) Gule blinklygter skal desuden opfylde krav til klasse L8 og andre relevante krav i DS/EN 12352 angående vinkelrum for lysudsendelse, luminansregelmæssighed, lysfarve og kapslingsklasser m.v.

4.5.3 Udførelse 4.5.3.1 Generelt

Trafikomlægningen må ikke påbegyndes, førend denne plan er godkendt af vejmyndigheden, jf. SAB – Styring og samarbejde, afsnit 8.2. Inden trafikomlægning afsluttes og trafikken frigives til omlagt situation, indhentes tilsynets accept hertil.

4.5.4 Kontrol 4.5.4.1 Kontrol og vedligeholdelse af afmærkning

Entreprenøren skal sikre, at afmærkningen er opstillet i overensstemmelse med rådighedstilladelsens afmærkningsplan og fungere fejlfrit. Det påhviler entreprenøren straks at reagere i tilfælde af mangelfuld afmærkning. Konstaterede fejl og mangler skal udbedres straks. I den forbindelse bemærkes, at entreprenøren vil blive gjort ansvarlig for færdselsuheld opstået som følge af mangelfuld afmærkning. Entreprenøren skal kontrollere al afmærkning mindst 2 gange dagligt på hverdage med minimum 6 timers forskel og 1 gang dagligt på lør-, søn- og helligdage samt rette eventuelle opståede fejl. Kontrollen fremgår af logbogen. Ved tilkald fra tilsynet vedr. fejl og mangler ved udførte foranstaltninger (eksempelvis manglende strøm til signalanlæg eller løbende lys), har entreprenøren en mobiliseringstid – i døgnets 24 timer – på højest 60 minutter fra tilkald og til aktion i marken er påbegyndt. Tidsfristen omfatter dog ikke materiel, der er påkørt af trafikken.


49

4.7.2 Logbog Entreprenøren fører en logbog. Konstaterede mangler skal omgående udbedres. Indhold i logbog: Tidspunkt og person for kontrol Observationer/afvigelser Afhjælpende foranstaltninger Entreprenøren skal i hele perioden anvise minimum 2 kontaktpersoner, der kan kontaktes og tilkaldes hele døgnet.

5. Ledninger Af de i SB ad § 2 stk. 2 anførte dokumenter fremgår, hvilke ledninger inden for arbejdsområdet bygherren har kendskab til. Det understreges, at ledningsplanen tilhørende ledningsejermødet den 1. september 2016 og at de på ledningsplanen viste placeringer alene er til orientering. Det bemærkes, at eksisterende ledninger og kabler ejet af bygherren, herunder afvandingsledninger og vejens belysning, ikke nødvendigvis er angivet på ledningsplanerne. De er i øvrigt ikke nærmere omtalt, idet omlægning eller sløjfning af disse anlæg er indeholdt i denne entreprise. Ledningsejere skal påvise deres ledninger og kabler, før entreprenøren begynder at arbejde i det pågældende område. Før arbejdet påbegyndes i nærheden af eksisterende ledninger og kabler, gives besked til ledningsejere såvel som til tilsynet. Blotlægges ikke kendte ledninger ved anlægsarbejdet, orienteres ledningsejere og tilsynet. Bygherren har kendskab til følgende eksisterende ledninger indenfor arbejdsområdet: DONG GAS Distribution A/S Global Connect A/S Syd Energi A/S TDC A/S Tønder Spildevand A/S Alt som vist på ledningsplan 1143-2016-401-408

Følgende forholdsregler er gældende ved arbejder i nærheden af: Elforsyningsanlæg: ”Stærkstrømsbekendtgørelsen.

Sikkerhedsforskrifter for bygningsarbejde, vejarbejde, landbrugsarbejde mv. i nærheden af elforsyningsanlæg”, Sikkerhedsstyrelsen, i gældende udgave (se www.sikkerhedsstyrelsen.dk)

Naturgasledninger: ”Pas på gasledningerne! Sikkerhedsforskrifter for arbejder i nærheden af


50

naturgasledninger”, De Danske Naturgasselskaber, i gældende udgave (se www.hng.dk/raadgivning)

Nøjagtig ledningsplacering fastlægges ved håndgravning. De fleste eksisterende ledninger og kabler vil af ledningsejer blive omlagt. Kabelflytninger må ikke foretages i frostvejr, og ledningsejerne betinger sig et rimeligt varsel. Såfremt der sker skade på ledninger, hvis tilstedeværelse ikke på forhånd er oplyst, vil betalingsspørgsmålet skulle afklares mellem entreprenøren og ledningsejeren. Afhængigt af hvorledes entreprenøren vælger at tilrettelægge anlægsarbejdet, kan det være nødvendigt at udlægge køreplader til beskyttelse af ledninger og kabler mod overlast fra spunsningsudstyr og kørsel med maskiner med stort akseltryk. Den pågældende beskyttelse skal udføres efter nærmere aftale med tilsynet.

5.1 Verifikation af eksisterende ledninger Når entreprenøren har lokaliseret ledningen eller ledningsejeren har påvist ledningen, blotlægger entreprenøren ved håndgravning alle eksisterende ledninger og kabler, som berøres af arbejdet og som bevares under arbejdets gennemførelse, inden der maskingraves på stedet. De af ledningsejerne opstillede betingelser for at arbejde i nærheden af ledningerne overholdes. Såfremt eksisterende ledninger ikke findes i forbindelse med frigravningen, underrettes bygherrens tilsyn og ledningsejerne, og entreprenøren fortsætter arbejdet efter ledningsejernes anvisninger. Såfremt der under gravning findes ledninger eller kabler, som ikke fremgår af de indhentede oplysninger, underrettes ledningsejerne og bygherrens tilsyn. Disse ledninger registreres og indmåles (x, y, z) hvorefter entreprenøren fortsætter arbejdet efter ledningsejernes anvisninger.

5.3 Døde ledninger Døde ledninger opgraves, frasorteres den opgravede jord og bortskaffes i det omfang, de er til gene for efterfølgende arbejder jf. SAB - Jordarbejder. Det bemærkes, at der i ledningsprotokollen kan være angivet enkelte døde kabler/ledninger, som kan fjernes. Inden opgravning skabes vished om, at ledningen/kablet virkelig er død/dødt.


51

6. Laboratoriefaciliteter Ikke foreskrevne (men af tilsynet forlangte) prøver betales af bygherren, dersom prøveresultaterne falder inden for de anførte krav. I modsat fald betales prøven af entreprenøren. Det påhviler entreprenøren at lade udføre prøvning ved specielle prøvningslaboratorier som angivet i SAB samt AAB. Alle prøvninger vedrørende forurenede materialer, herunder forurenet jord, skal udføres af eksternt laboratorium akkrediteret til de relevante analyser. De til kontrol af jord, grus og asfalt krævede forsøg kan tillades udført på et laboratorium, som er underlagt en anerkendt kontrolanordning.

7. Miljøforhold

7.1 Alment

Entreprenøren skal minimum 15 arbejdsdage før iværksættelse af arbejde, der trods iværksatte foranstaltninger kan give anledning til gener i form af støj, vibrationer, støv, lugt mv. advisere naboer, der forventes berørt af generne. Dette aftales nærmere med tilsynet.

7.1.1 Baggrund

For det udbudte arbejde skal følgende miljømål i videst mulig omfang forsøges efterlevet: Affald bortskaffes med henblik på størst mulig

genanvendelse og mindst mulig miljøbelastning. Transport af materiale m.v. skal ske på en sådan måde, at

trafiksikkerheden på de lokale veje ikke reduceres. Støj, lugt og støvgener overfor de omkringboende skal være

så lille som muligt. Etablering og drift af midlertidige arbejdspladser må ikke

give anledning til væsentlige påvirkninger af miljøet. Bygninger, anlæg og tekniske installationer må ikke

udsættes for sådanne vibrationer, at de påvirkes eller skades.

Alt arbejde skal planlægges og udføres således, at den der udfører arbejdet ikke udsættes for risiko, uheld eller sundhedsskadelige påvirkninger.

Entreprenøren skal udføre anlægsarbejdet under hensyntagen til ovenstående miljømålsætning og miljømål.

7.2 Støjgener

Entreprenøren sørger for ved valg af maskiner, udstyr, materialer, arbejdsmetoder samt støjdæmpende


52

foranstaltninger at mindske omgivelsernes støjgener ved anlægsaktiviteterne. Målinger skal gennemføres efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, se www.mst.dk.

7.3 Vibrationsskader og vibrationsgener Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure beskrive forebyggelse af vibrationsskader og -gener, herunder etablering af vibrationsdæmpende foranstaltninger for kritiske arbejder samt metoder og udstyr for måling af vibrationer.

7.4 Støvgener Der må ikke spredes støv fra arbejdsområder, så der forekommer synligt støv i luften uden for arbejdsområdernes afgrænsninger.

7.5 Forurening af tilstødende veje og konstruktioner Entreprenøren skal drage omsorg for, at de tilstødende konstruktioner, herunder broer, autoværn og rækværker, brønde og afløbsledninger m.v. ikke tilsmudses unødvendigt under og i forbindelse med arbejdets udførelse. Eventuelle tilsmudsninger skal hurtigst mulig fjernes omhyggeligt med midler og metoder, der kan godkendes af tilsynet. Brønde og riste med flydende karm, som entreprenøren i forbindelse med belægningsarbejdet har håndteret, skal oprenses for nedfaldne materieler.

7.6 Beskyttelse af dyre- og planteliv Ved arbejder i og ved naturområder (beskyttede diger og fortidsminder, § 3 – områder, vandløb, fredede områder og Natura2000) inden for entrepriseområdet, skal entreprenøren i en arbejdsprocedure redegøre for, hvilke tiltag der iværksættes til sikring af, at dyre- og plantelivet ikke lider unødig overlast. Arbejdsproceduren skal redegøre for materiel og metoder samt den overvågning og opfølgning, der vil finde sted. I umiddelbar nærhed af entrepriseområdet forefindes arealer, findes der naturområder, hvorfor entreprenøren skal tage følgende forholdsregler:

§ 3 områder, der må vandhullerne inkl. skråninger ikke

berøres

7.7 Afværgeforanstaltninger til forhindring af forurening I umiddelbar nærhed af entrepriseområdet forefindes arealer/recipienter, hvor der gælder særlige krav til beskyttelse:


53

§ 3 områder med vandhuller. Entreprenøren skal ved etablering af nødvendige slamfang eller afværgegrøfter sikre, at der ikke sker forurening af vandløb eller lukkede ledninger med opslemmet jord, okker, cementslam, oliespild, emulsion eller andre giftige stoffer. Afværgeforanstaltninger skal benyttes i et omfang, som hindrer en synlig og målbar forurening. For områder hvor overfladevandet indeholder opslemmet ler, skal udledningen reduceres til et minimum f.eks. ved udledning gennem et halmfilter eller ved udledning til nedsivning. Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure redegøre for, hvilke tiltag der iværksættes til sikring af recipienter. Arbejdsproceduren skal redegøre for materiel og metoder samt den overvågning og opfølgning, der vil finde sted.

7.8 Beskyttede sten- og jorddiger, fredede arealer, hegn og fortidsminder

Arbejdet skal stoppes og Museum Sønderjylland – jf. afsnit 1 - SAB – Arbejdsplads kontaktes, hvis der i forbindelse med jordarbejdet findes en for den pågældende lokalitet usædvanlig naturhistorisk genstand. Der henvises til afsnit 1.5 SAB – Arbejdsplads: Beskyttede sten- og jorddiger, fredede arealer, hegn og fortidsminder.

8. Geotekniske, hydrologiske og miljøtekniske undersøgelser Geotekniske undersøgelser indenfor arbejdsområdet pågår, og vil blive udleveret ved opstartsmødet. Miljøteknisk rapport med henblik på at få registreret forurenet jord pågår, og vil blive udleveret ved opstartsmødet. Arbejdes procedurerne må tilrettelægges efter af jordbundsforholdene er lerholdige.

9. Vinterforanstaltninger Der ydes ikke betaling for vinterforanstaltninger, med undtagelse enkelte Vejrligsbestemte vinterforanstaltninger i henhold til tilbudslistens tillæg og efter endelig opmålt. Poster vedr. vejrligsbestemte vinterforanstaltninger, må ikke anvendes uden forud indgået aftale med bygherre og tilsyn. Antallet af forventelige spilddage på denne baggrund skal ligge til grund for entreprenørens tidsplan. Såfremt der udføres arbejder vedr. jordarbejder i vinterperioden, så skal det sikres at krav i henhold til SAB – bundsikring og stabilgrus er opfyldt.


54

9.1 Alment

Foranstaltninger, der udføres for at gennemføre arbejdet i vinterperioden 1. november – 31. marts, omfatter både vejrligsbestemte og årstidsbestemte vinterforanstaltninger. Ved de årstidsbestemte vinterforanstaltninger forstås de foranstaltninger, som er nødvendige at iværksætte uafhængig af det aktuelle vejrlig. Ved de vejrligsbestemte vinterforanstaltninger forstås de foranstaltninger, der iværksættes i vinterperioden, så det aktuelle vejrlig ikke volder skade på materialer og konstruktioner før, under og efter arbejdets udførelse. For betonarbejder skelnes mellem de foranstaltninger, der ved betonstøbninger iværksættes hele året til hindring af skadelige temperaturforskelle og dem der iværksættes i vinterperioden grundet det aktuelle vejrlig. Ved andre arbejder skelnes mellem de foranstaltninger, der udføres grundet aktuelle vejrlig i vinter- og sommerperioden. Entreprenøren skal - som biydelser til de i øvrige SAB’er beskrevne arbejder i vinterperioden - udføre nedenstående: Årstidsbestemte vinterforanstaltninger Udførelse af vejrligsbestemte vinterforanstaltninger ved de

arbejder, der er undtaget i bekendtgørelsen, men udføres jf. entreprisens arbejdsplan med særlig aftale om dækning af omkostninger hertil.

Arbejdets omfang Inden ethvert arbejde der kan have betydning for udførelse af vinterforanstaltninger igangsættes, skal bygherre og tilsyn godkende dette. Arbejdet omfatter: Udarbejdelse af en plan for de vinterforanstaltninger inkl.

vinterberedskab, der planlægges udført/iværksat for arbejder jf. entreprisens arbejdsplan.

Udførelse af årstidsbestemte vinterforanstaltninger for aktuelle arbejder/aktiviteter i arbejdsområder

Udførelse af vejrligsbestemte vinterforanstaltninger for de aktuelle arbejder/aktiviteter i arbejdsområderne

Grundlag: Vejledning om bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts – VEJ nr. 9458 af 28.9.2011.


55

9.3 Udførelse

Generelle krav Inden den 1. oktober – årligt - afleveres den i AAB Styring og samarbejde nævnte plan for vejrligsforanstaltninger. De i planen beskrevne vinterforanstaltninger udføres til sikring af: At arbejdet holdes i gang i det for arbejdets fremdrift

fornødne omfang. At der ikke sker skade på udført eller igangværende

arbejde. At arbejdet kan udføres i overensstemmelse med de stillede

krav. At arbejdet umiddelbart igen kan optages, såfremt ekstreme

vejrforhold har medført standsning.

Vejrligsbestemte foranstaltninger for gennemførelse af arbejder i vinterperioden er i øvrigt beskrevet i de respektive AAB og SAB. Såfremt der udlægges bundsikrings- eller stabilt gruslag i vinterperioden, yderes der ikke mere betaling for omkostningerne, og krav jf. SAB- bundsikring og stabilt grus skal overholdes.

9.4 Kontrol

Generelt Der skal for hvert arbejdsområde udføres daglig logbog, af hvilken det som minimum fremgår: Hvilke foranstaltninger er udført og for hvilke arbejder/aktiviteter. I hvilke mængder er foranstaltningerne udført. Vejrprognose for evt. forebyggende foranstaltninger. Kopi af denne logbog afleveres til bygherrens tilsyn ved udgangen af hver uge og senest den efterfølgende tirsdag.

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) Jordarbejder

56

Jordarbejder (SAB) Supplerende bestemmelser til AAB-Jordarbejder.

1. Alment Jordarbejdets omfang og placering fremgår af tegningsbilaget og omfatter afgravning og indbygning i alle veje, stier, rabatter m.v. inden for entreprisen.

2. Forberedende arbejder

2.1 Rydning 2.2.1 Alment

Rydning foretages på fremtidigt vejareal, samt på midlertidigt eksproprierede arealer, dette aftales med tilsynet. Under rydningen hører også:

Høst af eventuelle afgrøder, såfremt ejeren ikke selv ønsker

at høste det. Fjernelse af plantestens- og knækflisemure, stensætninger,

hegn og plankeværk af enhver art samt fundamenter for disse i det omfang, fjernelse ikke sker af ejerne.

Fjernelse af støttemure og frontmure samt fundamenter for disse.

Entreprenøren må selv gøre sig bekendt med rydningens omfang.

Øvrigt vejudstyr – kantpæle, belysningsanlæg, signalanlæg, større tavler m.v. Arbejdet omfatter nedtagning af vejudstyr inkl. fundamenter og henstilling i depot til genanvendelse i projektet eller til indlevering på kommunens materialegård, såfremt udstyret ikke indgår i projektet, alt efter aftale med tilsynet. Fundamenter (f.eks. fra skilte, belysning m.v.) optages og materialer køres til godkendt deponi. Hvis fjernelse af fundamenter kan medføre skader på nærliggende ledninger/kabler eller privat ejendom kan tilsynet i hvert enkelt tilfælde godkende, at fjernelse af fundamenter ændres til afhugning af øverste del af dette ned til 0,20 m under terræn.

2.2.2 Materialer

Eksisterende vejudstyr (tavler m.m.) optages så skånsomt som muligt og oplægges i depot på arbejdspladsen efter aftale med tilsynet. Tavlerne demonteres inden optagning af standere og folien beskyttes.


57

2.2.3 Udførelse

For midlertidige inddragede arealer aftales rydningens omfang med tilsynet, og rydningen må først udføres, når arbejdets fremdrift kræver det. Dvs. at rydningen foretages afsnitsvis. Træer og buske må kun ryddes, hvor det af hensyn til arbejdets udførelse er strengt nødvendigt. Træstød bortskaffes til godkendt modtageplads. Ved beplantning er gavntræ, hvor ikke andet er bestemt, entreprenørens ejendom. Rødder optages eller rodstødene nedfræses til 0,50 m under terræn. Øvrig beplantning flises i videst mulig omfang på stedet. Eventuelle rester (rødder o.l.) køres til godkendt deponi. Udgifter hertil afholdes af entreprenøren. Kun ved meget små mængder af beplantning må dette køres til deponi uden flisning.

2.4 Opbrydning og optagning af belægninger 2.4.1 Alment

Arbejdet omfatter opbrydning og optagning af asfaltbelægninger og en del af de underliggende bundne/ubundne bærelag. Befæstelser Befæstelser på de offentlige veje består normalt af asfalt på ubundne bærelag. Samlet tykkelse skønnes til 0,5 – 0,8 m, heraf 10-15 cm asfalt på kommuneveje. Opbrudte ubundne materialer kan genanvendes i entreprisen Opbrudte materialer, der genanvendes i entreprisen, skal overholde de i entreprisen stillede krav til materialekontrol, hvor de indbygges. Alle materialer, der ikke genanvendes i entreprisen, skal bortskaffes til godkendt modtageplads. Al opbrydning af asfalt og bundne vejmaterialer, som genanvendes i entreprisen, skal ske ved fræsning. Al fræsning udføres iht. SAB - Varmblandet asfalt. Entreprenøren skal senest 10 arbejdsdage før opbrydningen af asfalten og ubundne bærelag informere tilsynet herom. Entreprenøren kan tidligst retablere med muld 10 arbejdsdage efter en eventuel prøve er udtaget.


58

Afstribning Fjernelse af afstribning, hvor der ikke pålægges nyt slidlag, skal udføres med planfræser, således at overfladen beskadiges mindst mulig. Asfaltfræsning Ved tilslutning til eksisterende belægninger skal der uføres fortanding ved fræsning. Asfaltskæring Arbejdet omfatter renskæring af asfaltbelægning i forbindelse med opbrydning af asfaltarealer. Rillefræsning Arbejdet omfatter renskæring af asfaltbelægninger i forbindelse med tilslutning til eksisterende belægninger og i forbindelse med opbrydning af asfaltbelægninger. Alle grænser for opbrydning af eksisterende kørebanebelægninger skal rillefræses/kantskæres.

2.4.3 Udførelse

Asfalt, betonrester, sløjfede ledninger og kabler m.v. genanvendes eller bortskaffes ved entreprenørens foranstaltning. På anmodning fra tilsynet skal entreprenøren udlevere dokumentation på lovlig bortskaffelse af affald. Opbrydning af ubundne vejmaterialer uden for vejareal skal udføres på en sådan måde, at den opbrudte vej efter muldudlægning er i plan med det omliggende terræn. Området skal efter muldudlægning fremstå som en jævn, harmonisk flade. Dette kan medføre, at dele af dæmninger skal bortgraves, eller at jordmaterialer skal tilføres.

2.5 Kontrol Bortskaffelse af materialer til godkendt modtageplads skal dokumenteres på vejesedler.

3. Muldjords- og blødbundsarbejder

3.1 Muldjord 3.1.1 Alment

Afrømning Arbejdet omfatter afrømning af muld:

a) Inden for vejanlæggenes fremtidige skråningsfod og-top b) I nødvendigt omfang på arbejdsarealerne.

Muldafrømning inden for vejskel er medregnet i tilbudslisten som afgravning af rabatjord og områdemuld. Behandling af rabatjord og områdemuld er beskrevet i afsnit 7 SAB - jordarbejder.


59

Muld, der afrømmes på midlertidige arbejdsarealer, som senere skal muldbeklædes, skal deponeres og genudlægges indenfor samme ejendom. Der afrømmes muld i min. 30 cm’s tykkelse. Den afrømmede muld må ikke anvendes som indbygningsjord og indgår derfor ikke i råjordsdisponeringen. Der regnes ikke med muldafrømning i evt. blødbundsområder, idet denne mængde medregnes som blødbund. Entreprenøren kan etablere mulddepoter i maks. 2,5 m’s højde på anvist areal fra Tønder Kommune, og efter nærmere aftale med tilsynet. Depoterne må ikke hindre overfladeafstrømningen på de tilstødende arealer. Områdeklassificerede arealer (rabatjord/muld) må ikke deponeres udenfor eksisterende vejskel. Der må ikke køres med entreprenørmaskiner i mulddepoter. Tørvepræget muld bortskaffes. Den muld, som kan benyttes, skal anvendes til muldbeklædning af nedennævnte områder. Udlægning Arbejdet omfatter udlægning af muldjord på følgende arealer: Rabatter og trug, t=10 cm Skråninger, t=10 cm Heller, t=10 cm Beliggenhed af ovennævnte arealer fremgår af tegningsbilaget. Rødder, træstød og lignende samt større sten end 6 cm skal fjernes fra den udlagte muld. Herudover skal overside muld være 20 mm under overside fliser og kantsten efter græssåning på den yderste 1 m op mod bagkant flise/kantsten.

3.1.2 Materialer

Jord med vandindhold over det optimale vil kun blive bedømt som uegnet til indbygning, hvis den ikke ved en rimelig udluftning i tørt vejr og ved sammenblanding med anden jord kan indbygges konditionsmæssig ved anvendelse af egnet materiel. Omkring brønde skal der anvendes egnet friktionsmateriale, så der ikke opstår sætninger.

3.1.3 Udførelse

Muld skal udlægges og afrettes.


60

Der skal sås græs, hvor der udlægges muld på fremtidige yderrabatter, grøftesider, skråninger, rabatter og heller. Der skal anvendes 1,5 kg frø pr. 100 m2 Senest 2-3 dage før græssåning skal der foretages nødvendigt ukrudt bekæmpelse uden brug af kemiske sprøjtemidler. Ukrudtsplanter højere end 5 cm skal slås og fjernes før græssåningen. Tilsynet skal have meddelelse senest dagen før græssåningen foretages.

3.1.4 Kontrol

Entreprenøren skal dokumentere alle muldarbejder med nivellement og opmåling.

3.2 Blødbundsarbejder 3.2.1 Alment

Der er i projektet ikke kendskab til områder med blødbund. Der kan dog forekomme mindre områder med blødbund til udskiftning, hvorfor der i tillægs tilbudslisten er medtaget mængder. Såfremt der findes blødbund, aftales evt. afhjælpning med tilsynet.

3.2.2 Materialer

Friktionsfyld skal have en sådan kvalitet, at den kan indbygges konditionsmæssigt. Friktionsfyld til indbygning under vandspejl, må højest indeholde 16 % materiale under 0,063 mm. Friktionsfyld til indbygning over vandspejl må højest indeholde 22 % materiale under 0,063 mm.

3.2.3 Udførelse

Under udskiftningsarbejdet skal entreprenøren føre skærpet tilsyn. I god tid inden arbejdets start skal entreprenøren til forelæggelse for tilsynet udarbejde en arbejdsprocedure, der for hver blødbundslokalitet beskriver fremgangsmåde ved udskiftning af blødbund. Arbejdsproceduren skal redegøre for risikoen for stabilitetsbrud samt foranstaltninger til imødegåelse heraf. Ved tegn på stabilitetsbrud skal udgravningen straks fyldes op med friktionsfyld. Herefter skal entreprenøren om nødvendigt, efter nærmere aftale med tilsynet, etablere en midlertidig grundvandssænkning, før udskiftningsarbejdet genoptages. I tvivlstilfælde skal entreprenøren efter nærmere aftale med tilsynet rekvirere Tønder Kommunes geotekniske rådgiver for fastlæggelse af udskiftningsdybder, skråningsanlæg m.v.


61

Blødbundsmaterialerne bortskaffes til godkendt deponi og indgår ikke i jorddisponeringen.

3.2.4 Kontrol

Entreprenøren skal dokumentere blødbundsudskiftningerne ved mængdeberegninger på grundlag af nivellement i tværprofiler.

4. Tørholdelse

4.1 Afværgeforanstaltninger Det er entreprenørens ansvar, at de under SAB – Arbejdsplads, afsnit 7, nævnte afværgeforanstaltninger er etableret, før det egentlige jordarbejde påbegyndes. Behovet for afværgeforanstaltninger vil være afhængig af, hvorledes jordarbejdet tilrettelægges. Omfanget af foranstaltninger skal aftales med tilsynet for hvert enkelt lokalitet. Afværgeforanstaltninger skal være fuldt funktionsdygtige til enhver tid (dvs. også i tørvejrssituationer). Entreprenøren skal føre tilsyn med afværgeforanstaltningerne og skal i øvrigt til enhver tid sørge for at have maskiner og mandskab i beredskab, således at afværgeforanstaltningerne kan forbedres/udbygges/repareres i tilfælde af pludseligt opståede regnskyl.

5. Råjordsarbejder Overskudsjord fra ledningsanlæg indgår ikke i jorddisponeringen.

5.1 Afgravning 5.1.1 Alment

Arbejdet omfatter afgravning af materialer fra opbrudte veje, ny vejtracé og terrænregulerings-områder.

5.1.3 Udførelse

Placeringen af afgravnings- og påfyldningsvolumener for cykelstien, fremgår af nedenstående skema

Station Afgravning

m3 Bortskaffelsesprocent

(%) Indbygning af råjord (m3) St. 160-740 (A) 160 50 0 St. 740-1020 (B) 2364 50 2110 St. 1020-1280 (C) 322 50 0 St. 1280-3430 (D) 3263 50 0 St. 3430-3630 (E) 276 50 230 St. 3630-4620 D 1168 50 1110


62

St. 4670-5190 D 789 50 1500 St. 5190-5350 B 945 50 890 St. 5350-5500 D 227 50 0 St. 5500-5600 (E) 138 50 120 St. 5600-5790 B 1122 50 1050 St. 5790 - 6320 D 804 50 460 St. 6320-6440 E 165 50 420 St.6440-6690 D 379 50 0 St. 6690-6760 E 96 50 250 St. 6760 -7050 B 1713 50 1600 St. 7050 - 7320 D 409 50 0 St. 7320 - 7450 E 179 50 150

St. 7450 - 7500 D 0 0

Afgravningsarbejdet skal udføres fra lavere - mod højere liggende områder, således at permeable lag, vandlommer og overfladevand afdrænes. På strækninger med højtstående grundvandsspejl og stærkt udblødningsfarlige materialer i planum skal udblødning af planum imødegås ved at etablere byggedræn fra et afgravningsniveau beliggende 0,5 á 1,0 m over planum, og færdiggravning til planum udføres først, når afdræning er effektiv. I afgravningsområderne er færdsel på råjordsplanum ikke tilladt, og arbejdet skal tilrettelægges, så bundsikring udlægges i takt med etablering af råjordsplanum. Planum kan først etableres når afvandingsarbejder, inklusive vejdræn, jf. SAB - Afvanding 3.2.2.3 er udført. Entreprenøren skal påregne, at afgravede materialer skal sorteres således, at man overalt anvender de bedst egnede materialer til indbygning. En del af friktionsmaterialerne, affræset asfalt fra opbrudte veje kan benyttes som bundsikring og skal derfor afgraves, fræses og opbrydes med omhu for at undgå opblanding med råjord eller lignende. Omfang aftales med tilsynet.

5.1.4 Kontrol

For planum udgør et kontrolafsnit maks. 2000 m2.

5.2 Indbygning 5.2.1 Alment

Arbejdet omfatter indbygning af råjord fra afgravningsstrækningerne samt levering og indbygning af friktionsfyld og indbygningsegnet råjord.


63

Arbejdet omfatter levering og indbygning af en fiktiv mængde friktionsjord til udskiftning af dårlig råjordsplanum. Mængden indgår ikke i jorddisponeringen og kommer kun til anvendelse efter tilsynets anvisning. Overskud af jord fra ledningsrender og drængrave må anvendes til indbygning, i det omfang de er egnede. Mængderne indgår ikke i jorddisponeringen.

5.2.2 Materialer

Den leverede råjord skal have en sådan kvalitet, at den kan indbygges konditionsmæssigt uden forudgående nedtørring. Sandmaterialer med et passende vandindhold samt kalkholdigt moræneler, hvor forskellen mellem naturligt og optimalt vandindhold, wnat – wopt, højest er 3-4 %, vil umiddelbart kunne accepteres.

5.2.3 Udførelse

Placeringen af indbygningsvolumenerne fremgår af nedenstående skema

Station Indbygning af råjord (m3) St. 160-740 (A) 0 St. 740-1020 (B) 2210 St. 1020-1280 (C) 0 St. 1280-3430 (D) 0 St. 3430-3630 (E) 230 St. 3630-4620 D 1110 St. 4670-5190 D 1500 St. 5190-5350 B 890 St. 5350-5500 D 0 St. 5500-5600 (E) 120 St. 5600-5790 B 1050 St. 5790 - 6320 D 460 St. 6320-6440 E 420 St.6440-6690 D 0 St. 6690-6760 E 250 St. 6760 -7050 B 1600 St. 7050 - 7320 D 0 St. 7320 - 7450 E 150

St. 7450 - 7500 D 0

Ved indbygning af råjord i vejdæmninger er der regnet med en påfyldningskoefficient på 1,15. Ved højtstående vandspejl må en stor del af terrænet under påfyldningsdæmningerne karakteriseres som udblødningsfarligt. I disse områder skal færdsel på terrænet derfor begrænses


64

mest muligt, og opbygningen af den nederste del af dæmningen bør fortrinsvis udføres i tørre perioder. Ved indbygning af friktionsmaterialer på lerede og stærkt siltede materialer skal det underliggende lag udføres reguleret og med tværfald på mindst 100 ‰. Eventuelle lag af friktionsjord skal føres til dæmningens yderside i faldretningen. Udpræget frostfarlige materialer må ikke indbygges nærmere end 1,2 m fra færdigvej.

5.2.4 Kontrol

Hvert lag og hver dagsproduktion, dog maks. 500 m³ indbygget jord, udgør et kontrolafsnit for sig. Ligeledes udgør et sammenhængende planum i afgravning, dog maks. 2.000 m² et kontrolafsnit.

5.3 Opfyldning under vandspejl 5.3.3 Udførelse

Opfyldning med friktionsfyld må først påbegyndes efter vurdering i samråd med tilsynet af det aktuelle vandspejlsniveau og det fremtidige grundvandsspejl.

5.4.3 Udførelse Organiske udsætningsmaterialer skal lægges øverst i udsætningsområder. For udsætningsarealer, der senere skal anvendes til landbrugsformål eller beplantning gælder følgende: Udsætning af råjorden skal tilrettelægges således, at kørsel

med hjulkøretøjer på allerede udsat jord og underlaget herfor reduceres til det strengt nødvendige, og at udsætningsmængderne reguleres således, at der etableres naturlig vandafledning uden lave områder med mulighed for vandansamlinger.

Den udsatte jord skal normalt reguleres med anlæg fladere end 1:10 mod tilstødende arealer og i øvrigt efter aftale med tilsynet, og det skal ske i takt med udsætningen, således at jorden reguleres med mindst mulig vandindhold. Reguleringen udføres med swamdozer eller lignende.

Der må ikke findes sten større end 12 cm i de øverste 2,0 m under færdigreguleret råjordsoverflade i udsætningsområderne.

Reguleringen af udsætningsjord afsluttes som angivet i pkt. 3.1.


65

5.6 Planum og skråninger For at undgå ødelæggelse af planum, skal planum beskyttes med bundsikring, iht. SAB - Bundsikring, 3.5.

6. Græssåning

6.1 Græs 6.1.1 Alment

Alle skråninger, rabatter, trug og heller skal tilsås med græs.

6.1.2 Materialer - Rødsvingel med korte udløbere (Festuca rubra litoralis) 35% - Rødsvingel uden udløbere (Festuca rubra commutata) 25% - Stivblandet svingel (Festuca durinscula) 20% - Krybende hvene (Agrostis stolonifera) 5% - Alm. hvene (Agrostis Tenuis Sibth.) 5% - Italiensk rajgræs (Lolium multiflorum) 10% Der udsås 3 kg af ovennævnte frøblanding pr. 100 m². Alle foreskrevne græstyper skal stå på EU´s officielle sortsliste. I det omfang de foreskrevne græstyper findes som S-mærkede skal disse anvendes.

6.1.3 Udførelse

Græssåning skal udføres etapevis ved sprøjtning så tidligt som muligt, fortrinsvis i perioden ultimo maj – ultimo oktober. Sammen med udsåning skal der tilføres 3 kg NPK 21-3-10 gødning pr. 100 m². For at sikre fastholdelse af græsfrøene til underlaget skal der endvidere tilsættes cellulose/papir. 2-3 uger før græssåning foretages fornøden ukrudtsbekæmpelse. Bekæmpelse af uønsket vegetation skal ske i henhold til Tønder Kommunes pesticidpolitik. Ukrudtsplanter højere end 5-10 cm slås af og fjernes før græssåning. Vedligeholdelse af græstæppet frem til aflevering påhviler entreprenøren.

6.1.4 Kontrol

Frøblanding skal dokumenteres ved følgesedler med angivelse af blandingsforhold.


66

7. Håndtering af forurenet jord

7.1 Alment Arbejdet omfatter håndtering af forurenet jord inden for eksisterende vejareal, områdeklassificerede arealer. Med hensyn til den entreprenørmæssige håndtering af materialerne (afgravning, transport, indbygning, komprimering, udtørring m.m.) henvises til de relevante anvisninger under afsnit 3 og 5 SAB jordarbejder. Entreprenøren skal sørge for at holde afgravet forurenet jord adskilt fra øvrige afgravningsmængder. I arbejdes procedurerne skal den indarbejdes at en del af rabatmulden skal genudlægges indenfor fremtidigt vejskel, og derved i midlertidigt depot indenfor vejmatriklen.

Definitioner

Rabatjord er defineret som øverste jordlag inden for eksisterende vejareal ekskl. de belagte arealer. Tykkelsen er pr. definition 30 cm på rabatter og 15 cm på skråninger. Vejkassematerialer er ubundne materialer i vejkassen. Vejjord er defineret som jord under rabatjord, vejkassematerialer og sedimenter. Områdejord er defineret som jord under områdemuld og områdegrus.

7.2 Afrømnings- og afgravningsmængder Mængder der skal afrømmes er angivet i tilbudslisten.

Jordtype Afrømningsmængde Rabatjord, let forurenet Deponering og indbygning

4000 m³

Rabatjord, let forurenet Afgravning og bortskaffelse

3300 tons


67

7.3 Genplaceringslokaliteter Jordpartier, der ikke kan indbygges eller udlægges direkte, skal udlægges på 10 cm sand eller på fastbelægning.

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) Afvanding

68

Afvanding (SAB) Supplerende bestemmelser til AAB-Afvanding.

1. Alment

1.1 Omfang Entreprisen omfatter følgende afvandingsarbejder: Normal vejafvanding (fremgår af tegningsbilaget) annullering af eksisterende afvanding tilslutning til afvanding fra broentreprise Entreprisen omfatter tillige af lægning af foringsrør for senere entrepriser og fremmede ledninger. Placeringen af eksisterende afløbsledninger og dræn er i de fleste tilfælde hentet fra gamle drænkort og kan derfor kun i få tilfælde påvises. Entreprenøren har derfor pligt til at underrette tilsynet om alle påtrufne, eksisterende ledninger, brønde og bygværker, både i og uden for vejareal. Entreprenøren skal straks efter arbejdets overdragelse udarbejde en liste til tilsynet for valg af produkter som rør, brøndgods, støbejern mv., som ønskes anvendt i entreprisen. Listen skal som minimum indeholde oplysninger om type, fabrikat, leverandør og materialespecifikationer. Listen bruges som dokumentation for, at de valgte produkter opfylder materialekravene, som angivet i udbudsmaterialet. Entreprenøren skal stille en mand til rådighed for tilsynet ved kontrol af afvandingsarbejder. Ved forlægning eller omlægning af ledninger i drift er det et krav, at arbejderne gennemføres vel planlagt, effektivt og afsluttes hurtigst muligt.

1.2 Generelt grundlag Hvor krav til materialer, udførelse og kontrol er beskrevet i normer, skal disse krav opfyldes, uanset at de i normen kun er anført som vejledningstekst.

2. Materialer

2.2 Dræn 2.2.2 Plastdrænrør

Dimensioner for plastdrænrør angiver indvendigt mål. Ved drænledninger anvendes fleksible samlinger, som indgår i de enkelte fabrikanters standardprogram.

Vejdræn


69

Plastdrænrør med lukket bund, benævnt KL, skal være dobbeltvæggede, topslidsede rør af PP eller PE i ringstivhedsklasse minimum SN 4 (4 kN/m2). Topslidsede plastdrænrør skal være slidset i toppen maksimalt ±60º ud fra den vertikale midterakse, og de skal være mærket i toppen med en ca. 20 mm bred langsgående stribe med stærkt afvigende farve fra røret. Ved topslidsede drænrør anvendes normal samlingsklasse i henhold til DS 421. Markdræn Plastdrænrør benævnt D og KL skal opfylde kravene nævnt under vejdræn.

2.3 Tætte ledninger 2.3.1 Plastrør

Dimensioner for plastrør benævnt PL og PT angiver udvendigt mål. Samtlige plastrør skal være eller svare til ringstivhedsklasse minimum SN 8 (8 kN/m²).

2.3.2.1 Plastrør, gravitation

Plastrør skal overholde følgende:

Rør og

formstykker, PVC-U

Rør og formstykker,

PP

Rør og form-

stykker, PE

Strukturrør af

PVC-U, PP og PE

Normkrav DS/EN 1401

DS/EN 1852

DS/EN 12666

DS/EN 13476-2 eller -3

Supplerende krav

Slagtest

Gennem-føres ved –10º C iht. DS/EN 1401, tabel 10

Gennemføres ved –10º C iht. DS/EN 1852, tabel 8.

Gennemføres ved –10º C iht. DS/EN 1852, tabel 8 eller DS/EN 1401, tabel 10

Gennemføres ved –10º C iht. DS/EN 13476-2 eller -3, annex H.

K-værdi Mindst 65 iht. DS/EN 922

Specielt for PVC-U: mindst 65 iht. DS/EN 922.

Styrke

Fittings-materiale skal have mod-standsevne over for indvendigt tryk, svarende til

Fittingsmateriale skal have modstandsevne overfor indvendigt tryk, svarende til 10 MPa, 60º C og 1000 t.


70

10 MPa, 60º C og 1000 t.

Tætningsringe Skal opfylde krav i DS/EN 681-1 eller –2.

Tæthed af samlinger

Skal forblive tætte ved 10% deformation af muffe og 15% deformation af spidsende. Betingelser B og D iht. DS/EN 1277 skal opfyldes.

2.3.4 Andre materialer

Til omkringfyldning og tilfyldning i ledningsgrave under befæstede arealer, hvor ledningstoppen ligger mindre end 1,00 m under råjordsplanum, anvendes friktionsmaterialer, der skal opfylde kravene for bundsikringsmateriale, kvalitet II, samt lægningsnormernes krav til maksimal stenstørrelse.

2.4 Brønde Brønde udføres normalt som plastbrønde (Ø315 mm, Ø425 mm eller Ø600 mm) i PE eller PP, hvor ledningsstørrelser og vandmængder muliggør dette. Ved større ledninger og vandmængder anvendes betonbrønde (Ø1000 mm eller Ø1250 mm).

2.4.1 Dæksler, riste, stiger mv.

Dæksler og riste er bygherreleverance.

2.4.3 Plastbrønde Brøndenes udførelse fremgår af T-REND10.04 og T-Sand10.13.

3. Udførelse

3.1 Generelt Det er entreprenørens ansvar at verificere tilslutningskoter på såvel ekstern som intern afvanding. Projektet skal reguleres i forhold til de faktiske koter efter aftale med tilsynet.

3.2 Dræn 3.2.1 Opgravning 3.2.1.2 Vejdræn

Vejdræn lægges normalt i mindst 0,50 m´s dybde under råjordsplanum og drængravens bredde skal være mindst 0,50 m

3.2.2 Lægning, samling og tilfyldning

Bøjninger i retningsændringer må ikke overstige 30° af hensyn til TV-inspektion.

3.2.2.2 Markdræn

Ledninger for tilkobling af eksisterende dræn til afskærende ledninger udføres af dobbeltvæggede topslidsede rør, idet den enkelte ledning skal have mindst samme rørdimension, som


71

forefindes i drænet, der skal tilkobles. Tilkoblingsledningen må maksimalt lægges med 300‰ fald. Markdræn af plastrør omgives af filtergrus som anført for vejdræn i afsnit 3.2.2.3, og filtergruset komprimeres som anført for vejdræn i AAB'en. Over filtergruset indbygges den opgravede råjord, således at jorden i ledningsgraven får samme bæreevne som den omkringliggende jord.

3.2.2.3 Vejdræn

Drængraven skal opfyldes med filtergrus til 0,10 m over toppen af røret. Over filtergruset opfyldes drængraven straks med bundsikring til 0,20 m over råjordsplanum. Vejdræn skal følge vejens krumning.

3.3 Tætte ledninger 3.3.1 Opgravning

Hvor det skønnes, at undergrunden ikke har tilstrækkelig bæreevne, udføres, efter aftale med tilsynet, ralfundamenter eller anden form for understøtning.

3.3.2 Understøtning, lægning, samling og tilfyldning

Langsgående ledningsstrækninger skal følge vejens krumning for at sikre tilstrækkelig afstand til nedløbsbrønde, der skal tilsluttes ledningerne. Ved tilslutning til præfabrikerede brøndbunde uden præfabrikeret tilslutningsmulighed skal ledninger tilsluttes brønden ved boring af hul og isætning af gummimanchet, så der opnås fleksibel samling. Ledninger, der påtræffes ved regulering af åbne vandløb, skal tilsluttes vandløbet i samme kote som hidtil og omlægges med mufferør over mindst 2 m. Hvis tilsynet skønner det nødvendigt, sikres udløbet med stenkastning. Ved alle tværgående ledninger under befæstede kørebanearealer beliggende med ledningstop mindre end 1,00 m under råjordsplanum skal omkringfyldning og tilfyldning mellem kronekanterne være friktionsmateriale. Ved alle øvrige ledninger under befæstede arealer beliggende med ledningstop mindre end 1,00 m under råjordsplanum skal omkringfyldning være friktionsmaterialer indtil 0,10 m over ledningstop.

3.3.2.1 Plastrør, gravitation

Udførelse af plastrør, der er certificeret efter INSTA-CERT Nordic Poly Mark. Der skal overalt bruges samme fabrikat til rør, brønde og fittings. Tilslutningsfittings etc. skal ligeledes være certificeret efter INSTA-CERT Nordic Poly Mark. Gummiringe skal være godkendte af rørleverandøren.


72

Der skal anvendes følgende rør-typer:

Afvandingsledninger: ø 160 mm plast, klasse SN8

3.4 Brønde Rendestensbrønde udføres som plastbrønde med flad rist (rist og karm er bygherreleverance) og tilsluttes eksisterende regnvandsledning via et ø160 mm PE-rør. Tilslutningens udformning findes på T-REND10.04 og T-Sand10.13 og afregnes efter længde. Brønde i landbrugsareal afsluttes i forhold til terræn. Brønde inden for vejens kronekanter skal udføres med følgende tolerancer: Faste riste og dæksler skal placeres med overside 0,5 - 1,0

cm under belægningsoverflade. Flydende dæksler og riste placeres med overside 0 - 0,5 cm

under belægningsoverflade. Flydende riste skal placeres med afskåret side mod kantsten

eller asfaltvulst; afstand til rist fra kantsten eller asfaltvulst mellem 3 og 7 cm.

Afviger rendestensbrøndenes riste fra ovennævnte skal nedløbsbrønden sættes om. Ved en del nedløbsbrønde består afløbet af en stikledning på maks. 3 m (PL 160) til afløbsledning eller brønd, hvor den tilsluttes med en fleksibel gummiringssamling. Stikledningerne lægges med min. 10‰ fald. Ved entreprisens aflevering skal alle betonbrønde/betonkegler, der danner underlag for flydende karme være ført så langt op, at brøndkarmen kun hviler på det sidst udlagte asfaltlag.

3.4.1 Dæksler, riste, stiger mv. af jern

Støbegods i henhold til afsnit 2.4.1 er bygherreleverance og entreprenøren skal hente brøndgods efter nærmere aftale med tilsyn. I asfaltarealer anvendes flydende karm 40 t belastning. Ved flydende karm på plastbrønde anvendes gummiring mellem skørt og opføringsrør.

3.7 Jordkonstruktioner 3.7.3 Sikring af ind- og udløb

Sikring af ind- og udløb udføres i henhold til typetegning, T-IND-10.02, T-UD-10.03 eller T-GR-UD/IND-10.22

3.9 Diverse arbejder 3.9.1 Midlertidig grundvandssænkning


73

Grundvandssænkning med sugespidsanlæg, med vacuumbelastet dræn eller ved overpumpning må kun iværksættes efter nærmere aftale med tilsynet.

Midlertidig grundvandssænkning må kun fungere i kortest mulig periode.

Sugespidsanlæg Sugespidsanlæg etableres ved nedspuling af sugespidser til den ønskede dybde. Sugespidsens spids skal normalt føres lige så langt under udgravningens bund, som grundvandsspejlet er beliggende over udgravningens bund +0,5 m. Den endelige udformning af grundvandssænkningsanlægget aftales med tilsynet. Hvert sugespidsanlæg skal kunne suge fra en dybde på minimum 7 m og skal være med op til 25 spidser og pumpe med en kapacitet på 30 m3 pr. time. Sugespidserne skal placeres med en afstand på højst 2 m og i øvrigt efter aftale med tilsynet. Sugespidsanlæg skal etableres i god tid, før udgravningsarbejdet under grundvandsspejlet påbegyndes på den omhandlende strækning, og skal bevares i drift, indtil tilfyldning til 0,5 m over grundvandsspejlet har kunnet finde sted.

Vakuumbelastet dræn Der kan etableres vakuumbelastet ø 128/113 mm dræn med vakuumpumpe, der skal kunne opretholde tilstrækkeligt vakuum over maks. 100 m drænledning. Vakuumpumpen skal samtidig kunne bortpumpe den tilstrømmende vandmængde. Overpumpning Iværksættelse af overpumpning kan komme på tale i situationer, hvor eksisterende afvandingsanlæg bliver afbrudt, eller hvor nyt afvandingsanlæg midlertidigt tilsluttes eksisterende afvandings-/afløbsanlæg, som f.eks. ved grænse for delområde. Eksisterende afløb i ledninger som tilsluttes nyt anlæg, opretholdes under hele arbejdets udførelse, eventuelt ved etablering af overpumpning. Overpumpning tilrettelægges i god tid, inden overpumpning iværksættes. Det påhviler entreprenøren at udarbejde forslag til overpumpning og forelægge dette for tilsynet inden iværksættelse. Forslaget skal indeholde samtlige delarbejder for iværksættelse af overpumpning som pumpekapacitet, pumpeledningsdimension, eventuel overvågning mv.


74

3.9.2 Andre entrepriser

Afvandingsledninger udført i broentrepriser.

4. Kontrol

4.3 Udførelseskontrol 4.3.1 Anlægskontrol, Registrering og indmåling

Entreprenøren skal udføre en anlægskontrol svarende til niveauet angivet i AAB. Endvidere skal følgende tilføjes: Afvandingsanlægget i og uden for vejarealet skal indmåles. Indmåling omfatter alle nyanlagte knuder i afvandings-konstruktionen: Brønde (også plastnedløbsbrønde udført med støbejernskegle og midlertidigt dæksel), ledninger, ledningsknækpunkter uden brønde, ledningstoppunkter, ledningstilslutninger, ind- og udløb, bygværker, regnvandsbassiner, eksisterende brønde, ledninger, og krydsende fremmede ledninger samt åbne, regulerede vandløb

4.3.1.1 Nivellement af ledninger

Dræn Fyldestgørende dokumentation omfatter nivellement af drænledning, når filtergrus er udlagt. Ved fald under 10‰: pr. 10 m Ved fald over 10‰: pr. 20 m

4.3.1.2 Indmåling af åbne vandløb Fyldestgørende dokumentation omfatter indmåling af udgravet profil i alle knækpunkter i tværprofilet. Der måles et profil for hver 20 m samt i tilslutningsprofilet ved eksisterende vandløb. Vandspejlskoter måles pr. 20 m samt i tilslutningsprofilet.

4.3.1.3 Indmåling af knuder

Fyldestgørende dokumentation omfatter indmåling af knuden og angivelse af egenskabsdata for den pågældende knude.

4.3.1.4 Indmåling af ledningstilslutninger

Fyldestgørende dokumentation omfatter indmåling af tilslutningspunktet og en kompasretning for ledningen, der tilsluttes – set fra tilslutningspunktet.

4.3.1.5 Indmåling af ledningsknækpunkter

Fyldestgørende dokumentation omfatter indmåling af ledningsknækpunkter uden brønde.

4.3.2 Komprimering af omkringfyldning og tilfyldning

Fyldestgørende kontrol pr. ledningsstrækning omfatter 2 stk. komprimeringsprøver i omkringfyldning, 2 stk. komprimeringsprøver i tilfyldning og 1 stk. komprimeringsprøve pr. brønd, udtaget 0,2 m fra brønden. For ledninger > ø 500 mm og længde > 15 m dog yderligere 1 komprimeringsprøve


75

pr. 30 m i hhv. omkringfyldning og tilfyldning, dog minimum 2 stk. pr. ledningsstrækning.

4.4 Kontrol af det færdige anlæg 4.4.1 Tv-inspektion

Inden aflevering skal entreprenøren lade udføre TV-inspektion af alle udførte ledninger, dog kun 60 % af alle drænledninger mindre end ø 200 mm inden for vejarealet. TV-inspektionen skal udføres af et autoriseret TV-inspektionsfirma, der er godkendt og optaget i Danske TV-inspektionsfirmaers kontrolordning eller er underlagt lignende kontrolordning. Inspektionen udføres etapevis, f.eks. inden ibrugtagning af en oplandsledning, som er konstant vandførende, og efter nærmere aftale med tilsynet, dog senest muligt inden udlægning af asfaltbelægning eller før aflevering af entreprisen. Til tilsynet skal afleveres både rapport, videobilleder samt program til læsning af TV-inspektionen. Materialet afleveres på enten DVD, USB eller ekstern harddisk. TV-inspektion af eksisterende ledninger, inkl. rapportering, udføres efter aftale med tilsynet.

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) Bundsikring af sand og grus

76

Bundsikring af sand og grus (SAB) Supplerende bestemmelser til AAB-Bundsikringslag af sand og grus.

1. Alment Arbejdet omfatter levering og indbygning af bundsikring, som anført i tegningsbilaget og tilbudslisten. Entreprenørens arbejdsplan skal udformes således at arbejderne udføres i tørrest mulig periode. Der ydes ikke ekstra betaling såfremt kvalitetskravene ikke opfyldes.

2. Materialer Alle materialer i bundsikringen skal overholde de stillede krav til bundsikring, kvalitet II. Affræset asfalt og opgravede bærelagsmateriale i <nødspor, tungt spor osv.> kan genindbygges i den øverste del af bundsikringslaget. Indholdet af knust asfalt må ikke være større end 35 % i henhold til DS/EN 933-11. De nederste 100 mm af bundsikringslaget skal dog bestå af naturmaterialer som opfylder kravet til bundsikring, kvalitet II, samt kravet til uensformighedstallet, U < 7, til sikring af tilstrækkelig filtervirkning og drænevne.

3. Udførelse

3.1 Levering Samtidig levering fra mere end ét produktionssted må kun finde sted efter forudgående aftale med tilsynet. Der må normalt ikke anvendes køretøjer til levering af jord- og grusmaterialer, der ikke kan sidetippe. Tilsynet kan, hvor plads- og trafikforhold tillader det, godkende brug af bagtip f.eks. ved "hjørner" i rundkørsler m.v.

3.2 Udlægning Hvor råjordsplanum viser tendens til hurtig opblødning, kan tilsynet forlange, at bundsikringslaget indbygges i takt med etablering af råjordsplanum.

3.3 Komprimering Henlægges bundsikringslaget i en længere periode eller i en periode med frost, skal komprimeringen eftervises inden udlægning af næste lag. Bundsikringslag skal udlægges og komprimeres i lag af maksimalt 300 mm i tykkelse.

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) Bundsikring af sand og grus

77

3.5 Arbejdstrafik Køreveje på færdig råjordsplanum skal bestå af et 1,0 m tykt bundsikringslag. Efter afsluttet kørsel rengøres bundsikringsoverfladen, og bundsikringsmaterialer fordeles i hele planums udstrækning.

4. Kontrol

4.1 Materialer Ved mellemdeponering udtages prøverne på indbygningsstedet inden indbygning.

4.2 Komprimering Bundsikringslag skal komprimeres svarende til de i AAB foreskrevne komprimeringskrav. Følgende krav skal overholdes:

Gennemsnitlig: min. 95 % vibration Minimum: min. 92 % vibration.

Det øverste bundsikringslags færdige overflade skal reguleres således, at den intetsteds afviger mere end 20 mm fra den foreskrevne overflade. Afvigelserne må ikke være ensidige.

4.3 Overflade Bundsikringslagets færdige overflade kontrolleres ved nivellement (mm-aflæsning) i 20 meter stationer. Liste over nivellerede koter afleveres til tilsynet.

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) Stabilt grus

78

Stabilt grus(SAB) Supplerende bestemmelser til AAB-Stabilt grus, november.

1. Alment Arbejdet omfatter levering og indbygning af stabilt grus materiale som anført i tegningsbilaget, belægningsskemaet og tilbudslisten. Entreprenørens arbejdsplan skal udformes således at arbejderne udføres i tørrest mulig periode. Der ydes ikke ekstra betaling såfremt kvalitetskravene ikke opfyldes.

2. Materialer Det stabile grus skal overholde de stillede krav til stabilt grus kvalitet II.

3. Udførelse Grusbærelaget udlægges med overbredde uden for kørebanekanter i henhold til belægningsskemaet. Grusbærelaget skal udlægges umiddelbart efter, at planum er kontrolleret og godkendt. Højderygge etableres i bærelaget. For yderligere information om stationering se SAB – Varmblandet asfalt, afsnit 3.4. Stabile grusbærelag skal komprimeres svarende til de i AAB foreskrevne komprimeringskrav. Følgende krav skal overholdes: Gennemsnitlig: min. 95 % vibration Minimum: min. 92 % vibration Grusbærelagets færdige overflade skal reguleres således, at den intetsteds afviger mere end 10 mm fra den foreskrevne overflade. Afvigelserne må ikke være ensidige.

3.1 Komprimering Henlægges stabilt gruslaget i en længere periode eller i en periode med frost, skal komprimeringen eftervises inden udlægning af næste lag.

4. Kontrol

4.1 Generelt Supplerende gældende prøvningsmetoder er anført i afsnit 1.

4.2 Materialer Til samtlige SG-lag anvendes SG, kvalitet I (SG II 0/31,5)

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) Stabilt grus

79

Graderingen skal overalt være indenfor værdierne angivet i AAB for SG II (jf. DS/EN 13285, kategori GE, OC75, UF9 og LF2). Sandækvivalenten SE skal være mindst 34. Indholdet af uknuste partikler (runde korn) må højst være 50 % (jf. DS/EN 13242, kategori C CNR/50). Materialet må ikke indeholde skadelige mængder af planterester, muld, gytje, tørv, ler- og siltklumper

4.3 Komprimering Som kontrolregel ved vurdering af komprimeringskontrollen anvendes statistisk bedømmelse. Komprimeringskontrollen skal udføres fortløbende. Hvert lag og hver dagsproduktion, pr. påbegyndt 500 m³, udgør et kontrolafsnit for sig. Tørdensiteten bestemmes ved isotopmetoden. Referenceværdier for tørdensitet bestemmes ved vibrationsforsøg i laboratoriet. Referenceværdien kan være gældende for flere kontrolafsnit med ensartede materialer. Der skal dog som minimum bestemmes en referenceværdi pr. påbegyndt 2500 m3. Såfremt et grusbærelag har henligget i længere tid, inden udlægning af efterfølgende bærelag, skal grusbærelaget efterkomprimeres. Prøverne mærkes med kontrolafsnit, udtagningsstation og placering i forhold til centerlinjen.

4.4 Overflade Grusbærelagets færdige overflade kontrolleres ved nivellement (mm-aflæsning) i 20 meter stationer. Liste over nivellerede koter afleveres til tilsynet.

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) Varmblandet asfalt

80

Varmblandet asfalt (SAB) Supplerende bestemmelser til AAB-Varmblandet asfalt.

1. Alment Arbejdet omfatter levering og indbygning af varmblandet asfalt på kørebane, markoverkørsler og cykelsti. Yderligere udføres der asfalt lag frem til stibroens brokonstruktionen i st. 4650 og over før liggende underførte betonrør. Hvor asfalten føres over de ny anlagte rørunderføringer, skal der i hver side af cykelstiens belægning, udføres en asfaltkile til hvor overflade vand kan ledes.

1.1 Entreprenørens ydelser Arbejdet omfatter levering og indbygning af asfaltlag, som angivet i tegningsfortegnelsen og tilbudslisten. Sidste afsnit i pkt. 1.1 i AAB udgår og erstattes af pkt. 4 i SAB – Arbejdsplads.

1.2 Underlag Entreprenørens aktiviteter skal tilrettelægges således, at der ikke sker skader på SG-laget. Eventuelle skader skal retableres i fuld tykkelse, således at SG-laget opfylder kravene til overfladejævnhed og komprimering som angivet i AAB - Stabilt grus.

1.3 Krav til specifikationer og kontrol efter entreprisestørrelse Alle asfaltmaterialer henhører under entreprisestørrelse I. Dog kræver Bygherre udleveret specifikationer for alle typer asfalt, samt færdigvareanalyser og komprimering for visse typer asfalt Minimum 1 færdigvareanalyse af GAB pr. dag, samt 6 stk. borekerner til indbygget hulrum/komprimeringskontrol.

1.5 Funktionskrav 1.5.1 Friktionskoefficient

Såfremt de i AAB stillede krav til friktionskoefficienten ved måling ikke er opfyldt, vil entreprenøren blive pålagt betaling for nye målinger til eftervisning af, at tilstrækkelig friktion er opnået, efter at afhjælpning har fundet sted.

1.5.2 Jævnhed i længderetning

Vejens jævnhed angives som viagraftal bestemt ud fra målinger med Vejteknisk Instituts pilograf. Ved profilografmåling er kravene de samme som ved viagrafmåling. Hvor længdeprofil bestemmes med profilograf eller tilsvarende godkendt udstyr, skal længdeprofilet være bestemt med måleværdier pr. 0,10 m i længderetningen.


81

Såfremt kravene til jævnhed i længderetningen ikke er opfyldt, vil entreprenøren blive pålagt betaling for nye målinger til eftervisning af, at kravene er opfyldte, efter at afhjælpning har fundet sted.

1.5.3 Profil

Langbølgethed må ikke forekomme.

Tværfald Afvigelser fra et foreskrevet tværfald skal på maskinudlagte slidlag overalt være mindre end 3 ‰. For bærelag henvises til afsnit 3.4.

2. Materialer

2.1 Råmaterialer 2.1.1 Bindemidler og klæbemidler

Bindemidler og klæbemidler skal være i overensstemmelse med de danske ”specifikationer for bituminøse bindemidler til vejformål”. Bindemiddeltype og mængde i slidlag fastsættes efter forslag fra entreprenøren. Det understreges, at valg af bitumenhårdhed og ansvaret herfor alene påhviler entreprenøren.

2.2 Varmblandede asfaltmaterialer 2.2.0 Generelle krav

For alle materialer gælder, at hvor der i AAB anføres vejledende værdier for Marshallstabilitet og –deformation, er disse krav gældende i denne entreprise. Bitumentilsætningstype (herunder type af evt. modificering) angives ved kontraktindgåelse. For polymermodificeret bitumen eller specialbindemiddel skal sporkøringsresistente egenskaber dokumenteres i henhold til DS/EN 12697-22 efter: ”Small size device method B”. Forbedrede egenskaber skal dokumenteres for polymermodificeret bitumen eller specialbindemiddel i forhold til samme recept med bitumentype 40/60. Resultatet skal forelægges bygherren.

3. Udførelse

3.1 Afretning og opretning Bindemidlet i af- og opretningsmaterialet skal så vidt muligt have samme hårdhed som bindemidlet i det efterfølgende lag.


82

3.2 Transport Hvor der af hensyn til arbejdets konditionsmæssige udførelse kræves transport på lastvogne med isoleret lad, skal dette ske uden ekstra betaling. Materialerne skal altid være dækket med presenninger.

3.3 Klæbning Overflader af stabilt grus skal ikke klæbes. Tilsprøjtning af kantsten, kantpæle eller lignende må ikke finde sted. Er tilsmudsning alligevel sket, skal entreprenøren vederlagsfrit foretage afrensning efter tilsynets anvisninger.

3.4 Udlægning Udlægning af asfalt skal ske på så lange strækninger som muligt. Udlægning på kortere strækninger end 500 lbm skal aftales med tilsynet. Håndudlægning skal begrænses til det mindst mulige. Udlægningen skal i så vid udstrækning som teknisk muligt foregå maskinelt uden væsentligt afblanding og endvidere så kontinuerligt, og med så få samlinger, som muligt. Afvigelser fra et foreskrevet tværfald skal på maskinudlagte binde- og bærelag overalt være mindre end 3 ‰. Udlægning af GAB må ikke ske på frossen eller opblødt underbund.

3.5 Kanter, samlinger, dæksler og lignende Ved alle overkørsler og overgange over kantsten, skal der etableres ramper. Kanten af den færdig udlagte belægning må ikke afvige mere fra en foreskreven belægningskant end 30 mm for slidlag og 50 mm for bære- og bindelag Langs nye kantsten, som er placeret i eksisterende kørebanearealer udføres kantfyldning. Kantfyldning indeholder GAB I, fræsning og slidlag. Ligeledes udføres tilslutningsfræsning ved broender (150 mm ende overlag samt fræsning i forbindelse med regulering af dæksler m.v)


83

3.5.4 Dæksler Entreprisen omfatter regulering og rensning af flydende dæksler og riste på nedløbs- og nedgangsbrønde. Reguleringer er af størrelsesordenen 0 til +100 mm.

3.6 Komprimering De i AAB afsnit 2.2 anførte krav til komprimeringsgrad og hulrum i belægning skal overholdes, uanset udlægningsmetode. Ved tromling må der til tromlevalserne ikke anvendes slipmiddel (f.eks. diesel-olie), der kan opløse bindemidlet og dermed ødelægge overfladestrukturen.

4. Kontrol

4.1 Alment De krævede kontrolforsøg af asfalten kan i denne entreprise efter aftale med bygherren tillades udført på produktionsstedet eller i andet af bygherren godkendt laboratorium. I denne forbindelse skal en entreprenør – der ikke jævnligt får sit laboratoriums prøveresultater kontrolleret/kalibreret i forhold til Vejteknisk Institut – i god tid inden entreprisens start rette henvendelse til bygherren med henblik på gennemførelse af de til kontrollen/kalibreringen nødvendige laboratorieprøver, -analyser etc. Ved mobile eller semimobile anlæg skal entreprenøren, i god tid forinden produktionen påbegyndes, udføre prøveblanding med efterfølgende laboratorieprøver for at dokumentere, at materialerne opfylder krav og specifikationer. Entreprenøren skal dagligt og for hver belægningstype udfylde sammenhørende skemaer vedrørende udlagte mængder og entreprenørkontrol. Skemaerne findes i Tilsynshåndbog for asfaltarbejder. Resultater af asfaltanalyser og komprimeringskontrol skal fremsendes til tilsynet, og som dette er aftalt på opstartsmødet.

4.2 Dokumentation af kontrol Bygherren forlanger prøver af råmaterialer og færdigproduktion. Ved borekerner, der udtages i forbindelse med kontrol, skal lagtykkelsen anføres. Desuden anføres, om klæbningen af den udlagte belægning er intakt. Borekernernes højder skal oplyses, og borekerner skal på forlangende forevises tilsynet. Såfremt bygherrens laboratorium foretager stikprøvekontrol under udlægningen, påhviler det entreprenøren at lukke


84

eventuelle borehuller uden udgift for bygherren. Anvendte materialer herfor skal svare til det aktuelle asfaltlag. Profilrigtigheden af hvert asfaltlag skal dokumenteres ved nivellement (mm-aflæsning) for alle 20 m-stationer. Profilrigtigheden af hvert asfaltlag skal for vippestrækninger dokumenteres ved nivellement (mm-aflæsning) af knækpunkter i tværprofilet for alle 5 m-stationer. Kopi af entreprenørens kontroldokumentation sendes til tilsynet.

5. Afhjælpning (jf. AB 92 § 36) Hele afsnittet i AAB udgår og erstattes af det i SB § 36 anførte.

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) Brolægning

85

Brolægning (SAB) Supplerende bestemmelser til AAB-brolægning.

1. Alment Arbejdet omfatter levering og sætning af: Kantsten langs støtteheller Omfang af brolægning fremgår af tilbudslisten, tegningsmaterialet, samt typetegning ”Kantstenslysning”

2. Materialer

2.1 Generelle krav Arbejdet udføres i henhold til anvisningerne i DS 1136 og 1136 Anneks A.

2.2 Lægge- og sættemateriale Ved hærdende sættematerialer skal brolægningen sikres en efter temperaturforholdene tilstrækkelig hærdetid, inden belægningen belastes med trafik. Sættemateriale af beton til kantbegrænsninger skal være med en karakteristisk trykstyrke: fck 16 MPa

2.3 Fugemateriale Fugemateriale i hellerne benyttes fugesand, som topforsegles med Biosand eller et dermed sidestillet produkt, som udføres efter producentens anvisninger.

2.4 Kantsten 2.4.1 Betonkantsten

Rabatkantsten er betonkantsten i grå, størrelse 15 x 29 x 100 cm. Ved kurver med r ≤ 12 m, skal anvendes kurvekantsten.

3. Udførelse

3.1 Generelle krav Placering og detaljer fremgår af tegningsmaterialet. Endelige detaljer aftales med tilsynet. Entreprenøren skal kunne dokumentere, at arbejdet kan udføres håndværksmæssigt korrekt med den aktuelle arbejdskraft. Underlaget for brolægningsarbejder skal være velkomprimeret, bæredygtigt og frostsikkert udført i henhold til de gavne belastningsforudsætninger. Underlaget skal være reguleret således, at overfladen ligger med tolerancen +/- 10 mm.

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) Brolægning

86

Opretning skal finde sted, inden belægningsarbejdet udføres. Tilpasning af kantsten skal ske ved skæring. Færdig lysning skal være som angivet på tegningerne. Kantsten dykkes ved kantstens begyndelse og afslutning

3.2 Lægge- og sættemateriale Betonen skal før, under og efter indbygning beskyttes mod udtørring, f.eks. ved afdækning med plastpresenning, vintermåtter eller lignende. Belægningen må først belastes med trafik efter hærdetid er fastsat efter temperatur og trafikbelastning. Sætning i cementstabiliseret grus må ikke udføres ved belægningstemperaturer under 5° C.

3.3 Kantbegrænsninger For-, bag- og understøbning ved kantsten fremgår af tegningsmaterialet. Hvor renskæring eller tilpasning af kantsten er nødvendig, foretages dette ved skæring vinkelret på kantstenshovedet, således at ingen tilpasset kantsten er kortere end 80 cm, med mindre andet er godkendt af tilsynet. Kantsten skal nøjagtig følge de beskrevne vejlinjer og sættes med et jævnt forløb uden knæk efter de på tegningerne angivne koter inden for en nøjagtighed på +5 mm målt på en 4 m retskede. Knasfuger må ikke forekomme.

4. Kontrol

4.1 Dokumentation af kontrol Entreprenøren skal løbende aflevere dokumentation i skemaform eller lignende for de i AAB nævnte emner opdelt efter kontrolafsnit. Det færdige resultat skal fremstå som en æstetisk helhed med jævne flader. Lige flugter og højder og fald der skaber et behageligt synsindtryk. Bygherrens godkendelse af arbejdet vil blive baseret på en fysisk æstetisk helhedsvurdering

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) Kørebaneafmærkning

87

Kørebaneafmærkning (SAB) Supplerende bestemmelser til AAB-Kørebaneafmærkning

1. Alment Arbejdet omfatter permanent kørebaneafmærkning med lang holdbarhed som vist på tegninger og anført i tilbudslisten. Arbejdet omfatter midlertidig kørebaneafmærkning med kort holdbarhed, som vist på tegninger og anført i tilbudslisten. Arbejdet omfatter derudover fjernelse af eksisterende kørebaneafmærkning på overflader, som ikke umiddelbart afdækkes af nyt slidlag. Følgende retningslinjer med hensyn til kørebaneafmærkning på bærelag skal følges: Kantlinjer udføres som plan afmærkning Langsgående midtermarkering udføres som plan afmærkning Tværgående markering udføres som plan afmærkning Kørebaneafmærkning med kort holdbarhed kan udføres som maling Kørebaneafmærkning med lang holdbarhed udføres med termoplast Da entreprisen foruden afstribning omfatter underlaget, har entreprenøren det fulde ansvar for dette, og entreprenøren kan ikke påberåbe sig mangler og fejl ved underlaget. Al afsætning påhviler entreprenøren. Kørebaneafmærkningen skal udføres hurtigst muligt og tidligst 3 dage og senest 14 dage efter belægningsarbejdernes udførelse. Vigelinjer, stoplinjer og spærrefladers begrænsning skal dog altid udføres i umiddelbar fortsættelse af belægningsarbejdet.

2. Funktionskrav til den færdige kørebaneafmærkning

2.1 Lystekniske egenskaber (luminans, refleksion) Al hvid kørebaneafmærkning skal udføres med refleksperler. Klasse for kørebaneafmærknings reflektionsegenskaber er 150 (R3) og skal være opfyldt i tør tilstand.

2.2 Farvekoordinater Kørebaneafmærkningens farvekoordinater skal ligge indenfor det område, der er angivet i AAB tabel 2, og som vist i AAB figur 1.


88

2.3 Friktion Den krævede friktion skal være til stede i hele mangelansvarsperioden.

3. Udførelse Opmærkning af vejmidten udføres som ”maskinopmærkning”, medmindre andet er aftalt. Opmærkning af kantlinjer kan udføres som ”maskinopmærkning” efter vejmidten. Kørebaneafmærkning skal udføres med de gældende dimensioner, idet en afvigelse på ±5 % tillades. Spærreflader skal udføres med parallel afslutning mod begrænsningslinjen. Fuldt optrukne midter- og kantlinjer skal brydes (punkteres) ud for sideveje og overkørsler. Dette gælder også markoverkørsler.

3.1 Underlag Underlaget skal være omhyggeligt rengjort og tørt.

4. Fjernelse af eksisterende kørebaneafmærkning Eksisterende afmærkning fjernes med udstyr foreslået af entreprenøren og godkendt af tilsynet. Fjernelse af eksisterende kørebaneafmærkning, skal udføres på en sådan måde, at belægningsoverfladen efter fjernelsen fremstår intakt og uden spor, riller eller lignende ar.

5. Kontrol Det påhviler entreprenøren at sikre, at den udførte kørebaneafmærkning overholder funktionskravene som angivet i AAB. Kontrolmålinger skal udføres af entreprenøren som beskrevet i Tilsynshåndbogen for kørebaneafmærkning, Juni 2010. Kontrollen inddeles i to kategorier: • Kontrolkategori A: Der udføres kontrolmålinger • Kontrolkategori B: Der udføres ikke kontrolmålinger.

5.1 Kontrol ved aflevering Kontrolmålinger i henhold til kontrolkategori A foregår med normalt omfang, hvis der ikke oplyses nærmere herom i tilbudslisten. Brug af alternative prøvningsomfang, enten ”kontrol af lille omfang” eller ”kontrol af mellem omfang” i


89

henhold til Tilsynshåndbogens bilag 9 skal anføres i tilbudslisten.

5.2 Kontrol i afhjælpningsperioden (mangelsansvarsperioden) Bygherren vil i mangelsansvarsperioden foretage stikprøvevis kontrolmåling af entreprenørens fremsendte kontroldata og på vejstrækningerne i øvrigt. Dersom der ikke er enighed om, at kravene er opfyldt, påhviler det entreprenøren at eftervise, at kravene er opfyldt. Kontrolmålingerne foretages efter retningslinjerne i Tilsynshåndbogen. Såfremt det indenfor mangelsansvarsperioden konstateres, at kørebaneafmærkningen ikke er konditionsmæssig, kan den uden yderligere omkostning for bygherren forlanges bragt i konditionsmæssig stand.

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) Afmærkningsmateriel

90

Afmærkningsmateriel (SAB)

1. Alment Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel

1.1 Omfang Levering og opsætning af tavler Levering af plader til opsætning på eksisterende tavler

1.3 Standarder/Anvisninger De relevante standarder, der er nævnt i AAB Fælles for vejudstyr, maj 2011 og AAB Afmærkningsmateriel, maj 2011, skal anvendes i den udgave, der er gældende på datoen for udsendelse af udbudsmaterialet. DS/EN 12373 erstattes af DS/EN ISO 7599.

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) Kantpæle

91

Kantpæle (SAB) Kantpæle skal leveres i følgende klasser: D2 for kantpæle monteret på sokkel i terrænniveau D3 for ”selvrejsende” kantpæle Kantpæle skal opfylde kraverne til klasse WL2 Det skal dokumenteres, at de anviste kantpæle opfylder de danske krav i henhold til AAB – Afmærkningsmateriel, blandt andet med hensyn til kravet om test i henhold til DS/EN 12899-3, herunder CE-mærkning. Arbejdet omfatter levering af fundamenter, kantpæle og kilometerplader, alt i henhold til tilbudslisten. Tekst på kilometerplader oplyses af tilsynet. Arbejdet omfatter endvidere nedgravning af fundamenter samt montering af kantpæle og kilometerplader. Bygherren udleverer afsætningsdata for kantpæle. Kantpæle skal placeres som supplement til eksisterende kantpæle, hvor skillerabatten imellem Møgeltønder Omfartsvej eller Tøndervej og den nye dobbeltrettet cykelsti er mindre en 1,50 m. De supplerende kantpæle sættes pr. 50 m. I vejenes sider nedgraves fundamenter, så der er 0,9 m til bagkant kantpæl fra asfaltkant eller bagkant asfaltkile.

1.1 Dokumentation Når kravet er CE-mærkede kantpæle, skal det dokumenteres, at de tilbudte kantpæle er testet efter DS/EN 12899-3. Dette kan gøres ved at angive oplysningerne på en eventuel følgeseddel (delivery note) eller på fakturaen.

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) Belysning

92

Belysning (SAB)

1. Alment Supplerende bestemmelser til ”Fælles for vejudstyr – AAB”. ”Vejbelysningsmateriel – AAB" udgår. Alt vejbelysningsarmatur og master er bygherreleverance, yderligere skal der indgå samarbejde med EL-con.

3. Udførelse

3.1 Mast Arbejdet omfatter montering af master uden fundament og/eller på fundamenter samt afhjælpning af eventuelle skader på overfladebehandling, som er opstået inden ibrugtagning. Montering af master skal foretages efter leverandørens anvisninger/monteringsvejledning. Master justeres i lod, og møtrikker spændes til foreskrevet moment ved brug af kalibreret momentnøgle. Hvor intet andet er angivet, skal master med arm opstilles med armen vinkelret på vejens centerlinje. Det skal sikres, at eventuelt vand i masten kan løbe ud. Hvis der ikke monteres udstyr på mastetoppen, skal mastens top lukkes, så den er vand- og snetæt.

3.2 Kabelgrav Arealer hvor der skal udføres kabelgrave skal fotoregistreres før arbejdet påbegyndes. Kabelgrave skal primært placeres i mastetracéen og følge vejens tracé. Kabel nedgraves i samme dybde i hele tracéet. Kabelgrave skal udføres i overensstemmelse med bestemmelserne i DS 475. Nedgravningsdybden er bestemmende for, om der skal anvendes markeringsbånd:

Markeringsbånd Kabelgrave skal have en dybde og bredde, der sikrer, at kabler udlægges mindst 0,70 m under terræn. Bunden af kabelgrav skal afrettes jævnt, og der skal udlægges minimum 0,05 m grus. Når kabler er udlagt, udlægges 0,10 m grus ovenpå. Markeringsbånd skal udlægges ca. 0,20 m over kabel. Der skal anvendes røde markeringsbånd, med mærkningen "Stærkstrøm" eller lignende tekst, hvori ordet "Stærkstrøm" indgår.


93

3.2.1 Underføring/krydsning

Indvendig rørdiameter skal være minimum 40 mm og minimum 50 % større end kablets eller kabelbundtets diameter. Krydsning af kørebanearealer på større veje kan udføres som styret underboring med rør i minimum 1,5 m dybde under vejbane eller ved udlægning af rør i kabelgrav i minimum 0,70 m dybde. Tønder Kommunes accept af metode skal indhentes inden udførelse. Krydsning af mindre veje eller andre mindre befærdede arealer kan udføres som styret underboring eller ved udlægning af rør i kabelgrav i minimum 0,70 m dybde. ´ Tønder Kommunes accept af metode skal indhentes inden udførelse.

3.2.2 Tilfyldning og reetablering

Tilfyldning skal ske med opgravet materiale. Bygherren kan kræve, at kun visse af de opgravede materialer genanvendes. Jord, der ikke er egnet som tilfyldningsmateriale, skal bortskaffes/udsættes efter bygherrens anvisninger/monteringsvejledning. Tilfyldning skal ske i lag af højst 0,20 m tykkelse, og hvert lag skal komprimeres omhyggeligt. Befæstede arealer, så som fliser, brosten og asfalt, samt ubefæstede arealer, så som græs skal overalt retableres til samme stand, som de blev modtaget, inden arbejdet blev påbegyndt. Retablering af græsbesåede arealer skal ske med en græsfrøblanding, der forud er forelagt bygherren. Muldbeklædte og græsbesåede arealer skal være planeret og renset for sten >30 mm.

3.2.3 Overskudsjord I medfør af Lov om forurenet jord, LBK nr. 1427 af 4. december 2009, betragtes alt jord fra offentlige veje som forurenet. Der henvises til AT-Vejledning D.2.23. Overskudsjord fra opgravning til fundamenter, kabelgrav og lignende er at betragte som vejjord. Vejjord er defineret som jord og fyldmaterialer beliggende mellem kørebane og vejskel.


94

Vejjord, der afrømmes, skal anbringes i et midlertidigt depot. Håndtering af overskudsjord aftales med tilsynet.

3.3 Fundering Fundering omfatter jordarbejde vedrørende udgravning og tilfyldning for opsætning af master, herunder udgravning til præfabrikerede fundamenter eller udgravning til og støbning af betonfundamenter.

3.23.2 Udgravning og tilfyldning

Udgravningen skal være så stor, at der kan foretages komprimering af fyldmaterialet, uden at mastens overflade eller fundament beskadiges. Udgravning skal foretages umiddelbart før opstilling af mast, så huller er åbne så kort tid som muligt. Der skal udgraves indtil hullets bund er fast og stabil. Herefter reguleres bunden af hullet med stabilt grus til den nødvendige dybde. Der skal udføres en effektiv komprimering omkring fundamentet. Tilfyldning udføres med velegnet materiale i lag á maks. 0,20 m. Jord, der ikke er egnet til tilfyldning, bortskaffes. Det øverste tilfyldningslag bestemmes af retableringen.

4 Kontrol Alle materialer kontrolleres for skade ved modtagelsen. Ridser, buler, skrammer m.v. på leverede materialer betragtes som beskadigelser. Entreprenøren skal kvalitetssikre det udførte arbejde ved brug af en udførelseskontroljournal og fotografering. Alle materialer kontrolleres ved modtagelse for ridser, buler og skrammer.

4.16 Fundament Fundamenter kontrolleres for korrekt afsætning og montering.

4.17 Tilfyldning og retablering Det skal kontrolleres, at der er udlagt minimum 0,05 m grus, inden udlægning af kabler foretages. Efter kabellægning kontrolleres, om der er udlagt ca. 0,10 m grus over kablerne. Det kontrolleres, at afdækningsplader/markeringsbånd er udlagt ca. 0,10 m over kablerne.


95

Det skal kontrolleres, om komprimeringsgraden af tilfyldningsmaterialet er mindst lige så god som den omgivende jordmasse, således at der ikke på et senere tidspunkt optræder sætninger af tilfyldningsmaterialet. Det skal kontrolleres, om retableringen af arealer svarer til samme stand som de omgivende arealer.

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) Andre arbejder

96

Andre arbejder (SAB)

1. Alment

2 Materialer

2.5 Plast Kabelrør i jord skal være røde PE-rør, Ø110 mm. Kabelrør under veje skal være trykklasse PN10/SDR17. Øvrige kabelrør i jord skal være med ringstivhed på mindst SN8.

Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG)

97


Generelt TAG angiver generelle forudsætninger for fastsættelse af mængder i tilbudslisten (TBL) samt almindelige og specielle bestemmelser vedrørende omfanget af ydelser under de enkelte hovedposter, poster og underposter. Alle mængder er fastsat som teoretiske geometriske mængder (fast mål uden spild) i henhold til beskrivelser og tegninger, medmindre andet er defineret under den enkelte post henholdsvis underpost. Mængdeændringer (jf. AB 92 § 14 og TAB 92 ad § 14) bestemmes efter de samme principper, som er anvendt ved udregning af tilbudslistens mængder. Hvor ydelsen fastsættes ved en mængde, skal afregningsmængden fastsættes ved opmåling af det faktisk udførte arbejde i forbindelse med arbejdets udførelse. Såfremt dokumentationsgrundlaget for fastsættelse af afregningsmængden fjernes under udførelsen af arbejdet, skal mængden fastsættes af såvel entreprenør som bygherre før arbejdet igangsættes. I modsat fald fastsætter bygherren alene grundlaget. Tilsvarende gælder for arbejder, der tildækkes og ikke er synlige i det færdige anlæg. For ydelser, hvis begrænsning først fastsættes i forbindelse med arbejdets udførelse, f.eks. udskiftning af blød bund, erstatningsgrusfyld og lignende, ydes der ingen betaling for udskiftning ud over de sidebegrænsninger (vertikale begrænsninger), der er fastsat efter nærmere aftale mellem entreprenør og bygherre. For ydelser, hvor afregning sker som en fast sum, omfatter summen den mængde/de ydelser, der fremgår af entrepriseaftalen samt alle ydelser i forbindelse med ændringer foranlediget af entreprenøren selv. Den fastsatte sum skal inkludere alle nødvendige udgifter til opstilling, flytning, inspektion, drift og fjernelse af afspærringer og afmærkning samt jernplader mm, som myndighed og bygherre måtte forlange. Priserne under de enkelte poster, henholdsvis underposter, skal omfatte samtlige ydelser til det pågældende arbejde, herunder de i SAB og AAB foreskrevne prøver, kontrolmålinger og dokumentationer, beregninger m.v., endvidere spild og eventuelle mermængder udover de teoretiske samt alle for entreprisens gennemførelse fornødne biydelser, herunder eventuelle tillæg for udførelse udenfor normal arbejdstid samt årstidsbestemte foranstaltninger.


98

Priserne skal også indeholde afgifter for affald og opbrudte/ryddede materialer. Eventuelle deponeringsafgifter på bortkørt overskudsjord afregnes særskilt af bygherren. Tilbuds- og afregningsgrundlaget angiver retningslinjer for prisregulering og betaling. Herudover angiver TAG generelle forudsætninger for fastsættelse af mængder i tilbudslisten samt almindelige og specielle bestemmelser vedrørende omfanget af ydelser under de enkelte poster. Mængdeangivelserne i tilbudslisterne for regningsarbejder til faste priser hhv. timepriser er fiktive, og priserne skal kunne anvendes uanset arbejdets omfang. Ved afregning af arbejder, hvortil der ikke findes relevante enhedspriser kan bygherre kræve arbejdet udført som regningsarbejde til de i TBL anførte time-/dagspriser. De anførte priser gælder såvel for entreprenøren og hans godkendte underentreprenører. Enhedspriserne og faste summer for de enkelte poster skal omfatte samtlige omkostninger til de i udbudsmaterialet beskrevne opgaver, herunder spild, eventuelle mermængder ud over de teoretiske mm, samt alle biydelser, herunder interimsforanstaltninger, gener ved krydsning af forsynings-, kommunikations- og afløbsledninger mm, samt administrationsydelser i forbindelse med arbejdets konditionsmæssige udførelse.

Mængdefastsættelse og afregningsmængder Hvor ydelsen fastsættes ved en mængde, skal afregningsmængden fastsættes ved opmåling af det faktisk udførte arbejde i forbindelse med arbejdets udførelse. Såfremt dokumentationsgrundlaget for fastsættelse af afregningsmængden fjernes under udførelsen af arbejdet, skal mængden fastsættes af såvel entreprenøren som tilsynet før arbejdet igangsættes. I modsat fald fastsætter tilsynet alene grundlaget. Tilsvarende gælder for arbejder, der tildækkes og ikke er synlige i det færdige anlæg.

Tilbudslistens poster Nedenfor angives specielle bestemmelser vedrørende mængdefastsættelser og ydelsesomfang for tilbudslistens enkelte hovedposter, poster og underposter. De angivne numre refererer til tilbudslistens postnumre.


99

Fiktive mængder For ydelser, der ikke forekommer i det udbudte projekt, men som kan blive aktuelle under udførelsen, er fastsat et antal poster med fiktive mængder som fremgår af TBL-tillæg.


100

Hovedpost

01. Arbejdsplads Beløbet må max. udgøre 10 % af den samlede tilbudssum.

01.01 Arbejdsplads 01.01.01 Indretning, drift og rømning

Tilbudslistens faste sum skal indeholde alle udgifter til etablering, drift, ryddeligholdelse og fjernelse af arbejdsplads med tilhørende stationært materiel og installationer m.v., til adgangs- og arbejdsveje samt til nødvendige generelle interimsforanstaltninger og til retablering af arbejdsområdet efter arbejdets afslutning. Den faste sum skal omfatte alle de i SAB - Styring og samarbejde anførte ydelser i det omfang, de pågældende ydelser ikke er indeholdt i efterfølgende poster og underposter. Den faste sum udbetales efter følgende regler: 40% udbetales når arbejdspladsen er etableret og det nødvendige materiel til gennemførelse af entreprisen er på pladsen. Endvidere skal følgende materiale foreligge og være accepteret af tilsynet:

o Kvalitets- og miljøplan o Beredskabsplan o Bidrag til plan for sikkerhed og sundhed o Arbejdsplan

40% løbende i lige store månedlige rater i hele anlægsperioden. 20% når rømning af arbejdspladsen er afsluttet. Endvidere skal al dokumentation og "Som udført" materiale fra entreprenøren være overdraget til bygherren og godkendt af tilsynet.

01.01.02 Færdselsregulerende foranstaltninger til nærværende

entreprise Den faste sum skal inkludere alle udgifter til afspærring og afmærkning, herunder alle udgifter til udarbejdelse af trafikafviklingsplaner, ansøgninger om grav- og rådighedstilladelser, levering, opstilling, flytning, inspektion, vagt, drift og fjernelse af afspærringer og afmærkning i henhold til SAB - Arbejdsplads m.v., i det omfang de pågældende ydelser ikke afregnes specifik jf. hovedpost 02.


101

Hovedpost

02. Jordarbejder 02.01 Rydning 02.01.01 Rydning

Den faste sum skal omfatte ydelser til rydning ved berørt lodsejer for eventuelle træer, buske, ukrudt, afgrøde betonpæle, flytning af sten. Afregningsmængden bestemmes ved opmåling af det udførte arbejde. Såfremt fældede træer står udenfor vejmatrikel ophugges og lægges ved lodsejer.

02.02 Opbrydning m.v. 02.02.01 Ubundne materialer, opbryde og bortskaffe

Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter ved opbrydning og henlægning af ubundne materialer i depot for senere anvendelse.

02.02.02 Asfalt, opbrydning og bortskaffelse, t>0,1m.

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter ved opbrydning og bortskaffelse af det opbrudte materiale i de angivne tykkelser. inkl. bortskaffelse til godkendt deponi, herunder evt. deponeringsafgifter.

02.02.03 Rillefræsning, b=0,1m

Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter ved fræsning samt bortskaffelse af det affræsede materiale til godkendt deponi.

02.02.04 Asfaltskæring, t=0,1 – 0,15 m

Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter ved skæring af asfalt samt bortskaffelse af afskåret materiale

02.02.05 Kantsten at optage og bortskaffe

Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter ved optagning, transport og bortskaffelse inkl. betonstøbning af eksisterende kantsten, herunder evt. deponerings afgifter.

02.02.06 Kantpæle, optage og lægge i depot, inkl. fundament

Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til optagning inkl. fundament, transport og henstilling af eksisterende kantpæle for senere genanvendelse.

02.02.07 Vejskilte inkl. stander, galge og fundament, nedtage og

lægge i depot Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til optagning inkl. fundament, transport og henstilling af eksisterende vejskilte. Skilte opbevares korrekt af entreprenøren som skal sikre at


102

skiltene ikke beskadiges under opbevaringen herunder reflexforringelse.

02.02.08 Optage, flytte og geninstallere markvandingsanlæg

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til optagning, transport, flytning og geninstallering af markvandingsanlæg, inkl. jordarbejder

02.02.09 Reetablering af markdræn

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til optagning, transport, flytning og reetablering af markdræn, inkl. jordarbejder

02.02.10 Opbrydning af helle

Enhedsprisen skal omfatte udgifter til opbrydning af helle, transport og bortskaffelse, herunder alle deponerings afgifter. Heller fremgår af tegningsmaterialet tegn. 1143-2016-103 og 1143-2016-105

02.02.11 Demarkering af eksisterende afmærkning

Tilbudslisten sum skal indeholde alle udgifter til mekanisk demarkering af eks. striber hvor der skal udføres ny afmærkning. Demarkering skal udføres på således at den eksisterende belægning beskadiges mindst muligt.

02.03 Afrømning af muldjord m.v.

02.03.01 Til depot, t=0,3

Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til udgravning, læsning, transport til depot for senere genudlægning. Afregningsmængderne fastsættes ved opmåling under arbejdets udførelse.

02.03.02 Til bortskaffelse, t=0,3

Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til udgravning, læsning, transport og bortskaffelse af rent muldjord. Halvdelen af mængden bortskaffes til lodsejere transport >5 km den resterende del transporteres 20 km (Bredebro). Afregningsmængderne fastsættes ved opmåling under arbejdets udførelse.

02.04 Jord afgravning og indbygning 02.04.01 Afgravning og indbygning af råjord

Enhedsprisen skal indeholde afgravning, transport til deponering, afhentning i depot, transport til indbygningsstedet, samt indbygning og komprimering.


103

Tilbudslistens mængder er beregnet på baggrund af tværsnit i intervaller jævnfør belægningsskema. I tilbudslistens mængder er ikke medregnet jord fra dræn- og ledningsgrave. Enhedsprisen skal indeholde opgravning, sortering, transport til deponering, afhentning i depot, transport til indbygningsstedet, samt indbygning og komprimering.

02.05 Jord afgravning og bortskaffelse

02.05.01 Afgravning og bortskaffelse af råjord

Mængden er beregnet på grundlag af fotogrammetrisk opmåling suppleret med konkret opmåling. Det teoretiske volumen for afgravet jord udregnes som voluminet mellem færdig råjordsoverflade og terræn efter evt. muldafrømning. I tilbudslistens mængder er ikke medregnet jord fra dræn- og ledningsgrave. Halvdelen af mængden bortskaffes til lodsejere transport >5 km den resterende del transporteres 20 km (Bredebro).

02.06 Jord levering og indbygning 02.06.01 Egnet råjord

Enhedsprisen skal indeholde levering, transport til indbygningsstedet, samt indbygning og komprimering. Tilbudslistens mængder er beregnet på baggrund af tværsnit i intervaller jævnfør belægningsskema. I tilbudslistens mængder er ikke medregnet jord fra dræn- og ledningsgrave.

02.07 Forurenet jord 02.07.01 Afgravning, deponering og indbygning

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter til afgravning, transport til deponi, tansport til udlægningsområde og udlægning indenfor nyt vejskel.

02.07.02 Afgravning og bortskaffelse til godkendt modtager

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter til afgravning, transport og bortskaffelse til godkendt deponi. Herunder prøveudtagelse 1 prøve påbegyndt 120 ton lettere forurenet jord.

02.07.03 Udtagning og analyse af jord til klassificering

Enhedsprisen skal omfatte udtagning af prøver, analyse og klassificering af jord


104

Afregnes pr stk. 02.08 Udlægning af muldjord 02.08.01 På rabatter og skråninger, t=0,10 m

Enhedspriserne skal indeholde alle udgifter til afhentning fra depot/levering, evt. mellemdeponering, transport og udlægning samt de i SAB - jord under pkt. 3.1.1 og 3.1.3 nævnte arbejder. Ren muldjord udlægges udenfor nyt vejskel samt på arbejdsarealer der er afrømmet.

02.09 Græssåning 02.09.01 Græssåning

Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til græssåning og vanding på arealerne. Mængderne reguleres efter eller under arbejdets udførelse ved opmåling på stedet.

02.09 Blødbundsarbejder 02.09.01 Afgravning og bortskaffelse af blødbund

Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til udgravning, læsning, transport og udsætning af blødbundsmaterialer, herunder deponeringsafgifter. Afregningsmængderne fastsættes ved opmåling under arbejdets udførelse.

02.10 Muld M.V. 02.10.01 Afrømning af muld på arbejdsarealer

Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til udgravning, læsning, transport og bortskaffelse af rent muldjord. Halvdelen af mængden bortskaffes til lodsejere transport >5 km den resterende del transporteres 20 km (Bredebro). Afregningsmængderne fastsættes ved opmåling under arbejdets udførelse.

02.10.02 Reetablering af arbejdsarealer 0,1 m muld

Enhedspriserne skal indeholde alle udgifter til afhentning fra depot/levering, evt. mellemdeponering, transport og udlægning samt de i SAB - jord under pkt. 3.1.1 og 3.1.3 nævnte arbejder.


105

Hovedpost

03. Afvandingsarbejder Generelt gælder:

1. For ledninger regnes længden fra brøndmidte til brøndmidte.

2. Ledningsgravens dybde regnes normalt fra overflade af færdigt jordarbejde til bundløb, idet ledningsdybden for den enkelte ledningsstrækning mellem to bygværker (brønde) beregnes som gennemsnitsdybden. For ledninger under projekteret påfyldning regnes dybder dog fra eks. terræn til bundløb. Brønddybder regnes fra overkant dæksel til bundløb af udløb.

3. Placering af ledninger og brønde fremgår af plankort. Koterne på ledningerne er ikke fastlagte, men afløb skal

ske de viste steder; ledningsdybden påregnes at være maks. 1,50 m. Ved eventuelle større dybder aftales merpris herfor med tilsynet.

4. Bortskaffelse, indbygning og udsætning af overskudsjord fra udgravninger for ledninger og brønde skal være indeholdt i de opgivne enhedspriser. Ved ledninger i eks. vejarealer betales dog for asfaltskæring, asfaltfjernelse og nyt bærelag med samme enhedspriser som er gældende ved kørebane.

5. Alle udgifter til regulering af overkørsler skal være indeholdt i enhedspriserne.

6. Alle udgifter til tilslutninger og sammenkoblinger skal være indeholdt i enhedspriserne.

7. Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter til levering af nødvendige materialer af enhver art samt til udførelse i henhold til den for den enkelte arbejdsart angivne typetegning og beskrivelse.

8. Plastledninger skal udføres af PE- eller PP-rør. PVC må kun anvendes ved eventuelle overgangsstykker o.l., som ikke fabrikeres i PE- eller PP-materiale, eller hvor der er foreskrevet i SAB samt hvor tilsynet undtagelsesvis har givet skriftlig tilladelse.

9. Alle drænledninger skal indeholde alle udgifter til levering og omkringfyldning af filtergrus.

10. Placeringen af alle brønde og tætte ledninger indmåles af entreprenøren. Udgiften hertil skal være indregnet i enhedspriserne for de enkelte arbejder.

De i tilbudslisten anførte mængder er fastsat ved gennemgang af projektet.


106

03.01 Grøft 03.01.01 Oprensning af eksisterende grøft

Enhedsprisen omfatter alle udgifter til oprensning af grøft, samt bortskaffelse af opgravet materiale, herunder evt. deponeringsafgifter. Afregningsmængden er længden af den oprensede grøft.

03.02 Topslidsede drænrør 03.01.01 Ø 150 mm dybde 0,0-0,6 m

Enhedsprisen omfatter alle udgifter til levering og etablering i de angivne dimensioner og dybder. Herudover skal enhedsprisen indeholde opbygning for drænkassen, herunder Fibertex eller lignende produkt, 75 cm singels samt 25 cm filtergrus. Enhedsprisen er i m.

03.03 Afvandingsledninger 03.03.01 160 mm, dybde 0,0-1,0 m

Enhedsprisen omfatter alle udgifter til levering og etablering i de angivne dimensioner og dybder. Der være en fiktiv/stipuleret omkring påboring af ledninger Skal Spuling og TV-inspektion være indeholdt i ledningsprisen Enhedsprisen er i m.

03.04 Brønde 03.04.01 Ø315 mm. Plastbrønd m/ 70L sandfang, d=0 – 1,0 m

Plastbrønd med præfab bund, korrugeret opføringsrør, betonkegle og betondæksel. Enhedsprisen omfatter alle udgifter til levering og etablering samt tilslutninger.

03.05 Sikring af rørindløb eller –udløb med flise 03.05.01 Rørstørrelse <=300 mm 0.35 – 0.5 m

Enhedspriserne omfatter alle udgifter til levering og etablering i henhold til T-IND-10.02, T-UD-10.03 eller T-GR-UD/IND-10.22 Enhedsprisen er i stk.

03.06 Sugespidsanlæg 03.06.01-04 Enhedsprisen omfatter alle udgifter til etablering, herunder

transport til og fra arbejdsstedet, tilrigning, etablering af energiforsyning, nedskylning af spidser, afmontering/nedtagning og driftsomkostninger.


107

Hovedpost

04. Ubundne lag 04.01 Bundsikring levere og indbygge 04.01.01-02 Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser ved levering,

indbygning og komprimering, herunder den krævede kontrol og dokumentation.


108

Hovedpost

05. Stabile grusbærelag 05.01 Stabilt grus (SG II), levere og indbygge

Tilbudslistens mængde er beregnet på grundlag af projektplaner og bærelagets teoretiske bredde i lagets overside inkl. sidestøtte. Den nødvendige sidestøtte/anlæg udenfor belægningsgrænse, min. 0,3 m udenfor belægningsgrænse, er medregnet i den samlede mængde.

05.01.01-02 Enhedsprisen skal omfatte alle ydelser ved levering, indbygning, komprimering og eventuel vanding samt regulering m.m. af SG II i de i tilbudslisten beskrevne lagtykkelser. Afregningsmængden bestemmes som indbygget nettoareal.


109

Hovedpost

06. Vejbelægninger Enhedspriserne skal omfatte levering, udlægning og komprimering samt øvrige nødvendige ydelser for arbejdets udførelse. Tilbudslistens mængder er beregnet ud fra den teoretiske bredde af kørebanen inkl. overbredder. Materialer til overbredde herudover samt til sidestøtte skal være inkluderet i enhedspriserne. Efter arbejdets afslutning skal arealet af den udførte belægning opmåles, jf. AAB afsnittene 3.4.3 og 3.5.2 samt 4.1.3. Delarbejder kan eventuelt opmåles efter aftale med bygherren. Arealer af nedløbsriste, brønddæksler og lignende fradrages kun, når det enkelte areal er over 2 m2. Det konstaterede forbrug til overkørsler, håndudlægning, særskilt maskinudlægning og lignende samt separat afretning/opretning afregnes efter tilbuddets enhedspriser. For hver belægning beregnes middelforbruget i kg/m2 på basis af vejesedler og de opmålte arealer, idet den udførte belægningsbredde sammenholdes med beskrivelsen af asfaltlagets areal, jf. bl.a. AAB afsnit 3.5. Ved stendensitet større end 2,800 Mg/m3 for GAB 0, GAB I og GAB II samt større end 2,900 Mg/m3 for ABB skal udlægningsmængden i kg/m2 uden ekstrabetaling korrigeres jf. bestemmelserne i AAB afsnit 3.4.3. Hver belægning afregnes efter tilbuddets pris for det fastsatte middelforbrug i kg/m2 omfattende samtlige ydelser samt tilbuddets reguleringspriser for mer- eller mindreforbrug.

Merforbrug Der ydes ikke betaling for merforbrug ud over tolerancer, jf. SAB afsnittene 3.4.3 og 3.5.2. I flerlagsbelægninger skal et merforbrug der skyldes mindreforbrug (jf. AAB afsnit 3.4.3) i et nedre lag, afregnes efter dette lags reguleringspris. Såfremt merydelsen overstiger tolerancen (jf. SAB afsnit 3.4.3) og har et sådant omfang, at forudsætninger for konditionsmæssig udførelse, afvanding og trafikafvikling ikke kan opfyldes, kan bygherren uden ekstrabetaling forlange laget fjernet eller affræset med henblik på retablering i korrekt udførelse. For afretning/opretning udført i samme arbejdsgang som udlægning af belægning kan der efter forudgående aftale med bygherren betales for merforbrug.


110

Mindreforbrug For manglende kompensation i en flerlagsbelægning (jf. SAB afsnit 3.4.3) og for mindreydelse i en enkeltlagsbelægning fradrages efter reguleringspris for entreprisens øverste lag med 100 % tillæg. For mindreydelser i slidlag kan bygherren efter omstændighederne forlange forlænget for mangelsansvar eller betalingsreduktion efter reguleringspris med 100 % tillæg.

06.01 Grusasfaltbeton 0 (GAB 0) 06.01.01 95 kg/m² på stier, type 11

Enhedspriserne skal indeholde alle udgifter til levering og maskin-udlægning af GAB 0 på cykelsti i de i TBL beskrevne lagtykkelser. Tillægget til den teoretiske kørebanebredde er 0,05 m jf. belægningsskemaet

06.01.02 Reguleringspris, type 11

Reguleringspris af mer- eller mindreforbrug ved maskinudlægning af GAB 0.

06.01.03 95 kg/m² på veje og overkørsler, type 11

Enhedspriserne skal indeholde alle udgifter til levering og maskin-udlægning af GAB 0 på kørebane og overkørsler i de i TBL beskrevne lagtykkelser. Markoverkørslerne skal anlægges i henhold til typetegning T-OV-10.01.


Reguleringspris af mer- eller mindreforbrug ved maskinudlægning af GAB 0.

06.02 Grusasfaltbeton I (GAB I) 06.02.01 185 kg/m² på veje, type 11

Enhedspriserne skal indeholde alle udgifter til levering og maskin-udlægning af GAB I på kørebane i de i TBL beskrevne lagtykkelser. Tillægget til den teoretiske kørebanebredde er 0,05 m jf. belægningsskemaet


Reguleringspris af mer- eller mindreforbrug ved maskinudlægning af GAB I.

06.02.03 185 kg/m² til kantfyldninger, type 11

Enhedspriserne skal indeholde alle udgifter til levering og maskin-udlægning af GAB I, kantfyldningerne i de i TBL beskrevne lagtykkelser.


111

Hovedpost

07. Brolægningsarbejder 07.01 Rabatkantsten, transport, levering og indbygning 07.01.01 Rabatkantsten, grå beton, 12x29x100

Enhedspriserne skal indeholde alle udgifter til levering og indbygning/sætning af betonkantsten, omkringstøbning med beton styrke 16 og skæring, herunder tilpasning mod eksisterende forhold, samt levering og indbygning af afretningssand inkl. komprimering.

07.01.02 Rabatkantsten, radius, grå beton, 12x29

Enhedspriserne skal indeholde alle udgifter til levering og indbygning/sætning af radius betonkantsten, omkringstøbning med beton styrke 16 og skæring, herunder tilpasning mod eksisterende forhold, samt levering og indbygning af afretningssand inkl. komprimering.

Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 112

Hovedpost

8. Kørebaneafmærkning 08.01 Hvid kørebaneafmærkning, plan med lang holdbarhed 08.01.01-06 Tilbudslistens mængder for linjeafmærkning er opgjort som

netto udlagt enkelt-linje uden mellemrum målt i meter linje. Fladeafmærkning er opgjort i udlagt netto-mængde målt enheden m2. Tekstsymboler er opgjort i antal alfanumeriske tegn. Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til levering og udførelse af kørebaneafmærkningen. Posten afregnes efter hhv. m, m2 og stk.

08.02 Hvid kørebaneafmærkning, midlertidig 08.02.01-02 Tilbudslistens mængder for linjeafmærkning er opgjort som

netto udlagt enkelt-linje uden mellemrum målt i meter linje. Fladeafmærkning er opgjort i udlagt netto-mængde målt enheden stk.


Hovedpost

9. Tavler 09.01 Vejtavler, dimensionering, fremstilling, levering,

montering og opsætning 09.01.01-12 Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter ved dimensionering,

fremstilling, levering, montering og opsætning af de i TBL anførte vejtavler, inkl. stander og beslag og fundament. Posten afregnes efter pr. stk.

09.01.13 Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter ved dimensionering, fremstilling, levering og montering, inkl. stander og beslag og fundament. Følgende tekst skal angives på orienteringstavlen: ”Her etablere Tønder Kommune i 2016/2017 cykelsti mellem Tønder og Højer” Logo for Tønder Kommune og entreprenør vises. Posten afregnes efter pr. stk.

09.02 Genopsætning af gamle tavler inkl. stander fra depot

09.02.01 Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter afhentning i depot samt genopsætning af eksisterende vejtavler, inkl. stander og beslag og fundament. Posten afregnes efter pr. stk.


Hovedpost

10. Belysning 10.01 Nye forhold 10.01.01 Kabelgrav til nye belysningskabler

Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter ved udgravning til kabel til nye belysningsmaster, herunder gravearbejdet, lægning af kabler og dækbånd tilfyldning og komprimering. Overskudsjord bortskaffes jf. post 02.05.01 Kablerne leveres af belysningsentreprenør, hvorom der må på regnes koordinering

10.01.02 Udgravning til belysningsmast dimension 70x70x100 Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter ved udgravning til belysningsmast, herunder gravearbejdet, til fyldning og komprimering. Overskudsjord bortskaffes jf. post 02.05.01 Yderligere skal enhedsprisen indeholde alle udgifter til at belysningsmasterne rejses, samt koordinering med belysningsentreprenør.

10.01.02 Underføring af belysningskabel

Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til underføring, af kabel til belysning, i ved de tre krydsombygninger. Underføringerne udføres ved styret underboring.


Hovedpost

11. Diverse arbejder 11.01 Kantpæle 11.01.01 Kantpæle, afhentning i depot og opsætning, inkl.

fundament Enhedspris skal omfatte afhentning af kantpæle inkl. fundament i depot, transport, gravning, omkring komprimering og opsætning af kantpæle.

11.01.02 Kantpæle, levering og opsætning, inkl. fundament Enhedspris skal omfatte levering af kantpæle inkl. fundament mellemdeponering, transport, gravning, omkring komprimering og opsætning af kantpæle.


Hovedpost

12. Arbejdsløn ved regningsarbejder 12.01 Arbejdsløn 12.01.01-03 Timeraterne for personel skal indeholde alle udgifter og tillæg

inden for den overenskomstmæssige normale arbejdstid Underposterne afregnes pr. time


Hovedpost

13. Materielleje priser 13.01-04 Timeraterne for materielleje skal indeholde alle udgifter og

tillæg. Ydermere skal evt. leje af fører og brændstof være indeholdt.

13.05 Køreplader 14.03.10 Summen skal indeholde alle udgifter til levering og udlægning

af jernkøreplader. Ved behov for flere/færre plader justeres summen forholdsmæssigt i henhold til antal leverede plader. Samt fjernelse efter brug

14.03.11 Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til leje af køreplader.

Enhedsprisen skal gælde for 25 plader/døgn. Ved behov for flere/færre plader justeres enhedsprisen forholdsmæssigt i henhold til antal leverede plader.


Hovedpost

14. Vejrligsforanstaltninger 14.01 Vejrligsbestemte vinterforanstaltninger 14.01.01 Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter i forbindelse med

snerydning og saltning af befæstede arealer. Enhedsprisen skal desuden dække alle ydelser i forbindelse med levering af vejsalt.

14.01.02 Enhedsprisen omfatter alle nødvendige tillægsydelser for

levering af beton med opvarmede delmaterialer. Ved varm beton forstås beton, hvor temperaturen er hævet mindst 10 oC. Herunder nødvendig tildækning og gener i forbindelse med længere hærdetid

14.01.03 Beløbet er en engangsydelse pr. m2, der skal indeholde alle

udgifter til al håndtering af vintermåtterne der anvendes i vinterperioden

14.01.04 Enhedsprisen skal indeholde alle nødvendige udgifter til opbrydning af frostskorper herunder nødvendig egnet materiel til anvendelse. Ydermere skal evt. leje af materiel, fører og brændstof være indeholdt.

Fortegnelse over anvendte forkortelser 119

Fortegnelse over anvendte forkortelser AAB Almindelig arbejdsbeskrivelse AB Asfaltbeton ABB Asfaltbetonbærelag AB 92 Almindelige betingelser for arbejder og

leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed, Boligministeriet, 10. december 1992

BS DNN

Bundsikringsgrus Dansk normal nul

DS Dansk standard DVR90 Dansk Vertikal Reference 1990 –

kotereference EUREF89 XY-referencesystem GAB Grusasfaltbeton Kmv. Kommunevej Kmvdl. Kommunevandløb Ldv. Landevej NB Nedgangsbrønd med bundrende PE PEH eller PEL rør PL Plastledninger (PEH eller PE) PP PolyPropylen rør PVC PVC-rør R Rendestensbrønd SAB Særlig arbejdsbeskrivelse SB Særlige betingelser SG Stabilt grus SKM Skærvemacadam TAB Tillæg til AB 92, Vejdirektoratet, april 1993 TAG Tilbuds- og afregningsgrundlag TBL Tilbudsliste Typt. Typetegning Vvs. Vejens venstre side i stationeringsretning Vhs. Vejens højre side i stationeringsretning

Billagsliste 120

BILAG 1 Udbudskontrolplaner (UKP) BILAG 2 Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)

Documents

ENTREPRISE: Cykelsti, Tønder - Daler · SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER (SBB) ENTREPRISE: Cykelsti, Tønder - Daler Jord- afvandings- og belægningsarbejder Etablering af ny