D E C R E T O Nº 1. 5 8 0 - casilda.gov.ar · Que la obra a ejecutar es Base Estabilizada Granular y Carpeta Asfáltica” ... razón por la que se aconseja efectuar una licitación

DESPACHO, 26 de febrero de 2015.-

D E C R E T O Nº 1. 5 8 0 VISTO:

Que la Municipalidad de Casilda ha suscripto un Convenio Marco con el Ministerio de Planificación Federal,

Inversión Pública y Servicios de la Nación Argentina para Obras de Provisión de Energía Eléctrica en el Municipio de

Casilda dentro del plan “Mas Cerca, Más Municipio, Mejor País, Más Patria, y

CONSIDERANDO:

Que la obra a ejecutar es Base Estabilizada Granular y Carpeta Asfáltica” - Calles de la Planta Urbana.

Que de acuerdo a los montos estimados por este D.E.M. para la provisión del material, su valor superaría la cifra

establecida por ordenanza para el sistema de compra por licitación privada, razón por la que se aconseja efectuar una licitación

pública, por ello

El INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus facultades,

D E C R E T A :

ARTÍCULO 1º) LLÁMASE a licitación pública nacional Nº 02/2015 hasta el día 27 DE MARZO DE 2015, a la hora 10:45, o el día

inmediato posterior si éste fuera inhábil, para la obra EJECUCIÓN DE BASE ESTABILIZADA GRANULAR Y CARPETA

ASFÁLTICA” - CALLES DE LA PLANTA URBANA.-

ARTÍCULO 2º) LA apertura de las propuestas se llevará a cabo el 27 DE MARZO DE 2015, a las 11:00 horas, en acto público.-

En caso de que el día previsto resultare declarado feriado, asueto administrativo, o que por cualquier otra circunstancia

imprevista impidiese la realización, el mismo se llevará a cabo el primer día hábil siguiente a la misma hora y lugar citado

precedentemente.-

ARTÍCULO 3º) EL presente Decreto, junto con el Pliego de Bases y Condiciones que forman parte del mismo, constituyen

el legajo por cuyas disposiciones se rige la presente licitación y podrán ser consultados y/o retirados, en el horario de 8:00 a

12:00 hs., en el Departamento Secretaría de la Municipalidad de Casilda con domicilio en calle Casado 2090 o a través de

la página web www.casilda.gov.ar, en su sección Pliegos.-

ARTÍCULO 4º) LOS fondos destinados a la provisión de los materiales detallados precedentemente, serán afectados a la Partida

Nº 1220203040100 “Programa de Pavimentación y Asfaltado” del Presupuesto de Gastos en vigencia.-

ARTÍCULO 5º) SE dejará constancia expresa en el Contrato de lo dispuesto en el Art.19º de la ley 2756 que dice: "Cuando la

Municipalidad fuere obligada al pago de una deuda cualquiera, la corporación arbitrará dentro del término de seis meses

siguientes a la notificación de la constancia respectiva, la forma de verificar el pago.- Esta prescripción formará parte integrante,

PDM II - PAG: 2

2

2

bajo pena de nulidad, de todo acto o contrato que las autoridades comunales celebren en representación del Municipio y deberá

ser transcripta en toda escritura pública o contrato que se celebre con particulares".-

ARTÍCULO 6º) EL precio del Pliego se fija en la suma de Pesos CINCO MIL QUINIENTOS ($ 5.500.-).-

ARTÍCULO 7º) CÚMPLASE, comuníquese, publíquese y dése al D.M..-

PDM II - PAG: 3

3

3

MUNICIPALIDAD DEMUNICIPALIDAD DEMUNICIPALIDAD DEMUNICIPALIDAD DECASILDACASILDACASILDACASILDA

Depto. Caseros - Provincia de Santa Fe

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA

LA EJECUCION DE LA OBRA:LA EJECUCION DE LA OBRA:LA EJECUCION DE LA OBRA:LA EJECUCION DE LA OBRA:

LICITACION PÚLICITACION PÚLICITACION PÚLICITACION PÚBLICA NACIONALBLICA NACIONALBLICA NACIONALBLICA NACIONAL

Nº 02/2015Nº 02/2015Nº 02/2015Nº 02/2015

“Ejecución Base Estabilizada Granular y Carpeta Asfáltica”

CALLES DE LA PLANTA URBANACALLES DE LA PLANTA URBANACALLES DE LA PLANTA URBANACALLES DE LA PLANTA URBANA

CASILDA, FEBRERO 2015

MUNICIPALIDAD DE CASILDA

4

INDICE GENERAL LLAMADO A LICITACION SECCION I INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES SECCION II FORMULARIOS ESTANDAR SECCION III CONDICIONES DEL CONTRATO SECCION IV DATOS DEL CONTRATO SECCION V CLAUSULAS ADICIONALES SECCION VI ANEXOS SECCION VII ESPECIFICACIONES TECNICAS A) GENERALES B) PARTICULARES SECCION VIII PLANOS


5

LLAMADO A

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 02/2015

OBRA:“Ejecución de Base Estabilizada Granular y Carpeta Asfáltica” - Calles de la Planta Urbana.

1. La MNICIPALIDAD DE CASILDA - Provincia de Santa Fe invita a los

Licitantes a presentar ofertas para la construcción de la obra civil correspondiente a la ejecución de Base Estabilizada Granular y Carpeta Asfáltica” - Calles de la Planta Urbana -

2. Los Licitantes podrán adquirir los documentos de Licitación (y copias

adicionales de los mismos) en el Departamento Secretaría de la MUNICIPALIDAD DE CASILDA contra el pago de un cargo no reembolsable de cinco mil quinientos pesos ($ 5.500,00), por cada juego. Los interesados también podrán obtener más informaciones en esa dirección.

3. La oferta deberá venir acompañada de una garantía de seriedad de la

oferta de pesos doscientos mil ($ 200.000,00) y deberá estar incluida en el Sobre de Ofertas s/Art.12.1 que se entregará en el Departamento Secretaría de la MUNICIPALIDAD DE CASILDA a las 10,45 horas del día 27de marzo de 2015 oportunidad en la que las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los Licitantes que hayan decidido asistir a las 11,00 horas del mismo día.

4. Es de validez, en forma subsidiaria y en cuanto no se oponga al presente

pliego, la Ley de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe (Ley 5188), y sus modificatorias.

5. CALENDARIO DE ACTIVIDADES:

� VENTA E INSPECCIÓN DE PLIEGOS: hasta el 20 de 03 de 2015 , de 8,00 hs a 12,00 hs. en la siguiente dirección: Municipalidad de Casilda – Calle Casado 2090- C.P 2170 - Provincia de Santa Fe – Tel-fax: (03464) 422211/422212

� RECEPCIÓN DE CONSULTAS: por escrito (nota/fax/mail) se aceptarán hasta el 20 de 03 de 2015, en la siguiente dirección: Municipalidad de Casilda –


6

Calle Casado 2090- C.P 2170 - Provincia de Santa Fe – Tel-fax: (03464) 422211/422212

� ENTREGA DE RESPUESTAS Y ACLARACIONES AL PLIEGO: serán

efectuadas por escrito hasta el 20 de 03 de 2015 a las 12,00 HS.

� RECEPCIÓN DE OFERTAS hasta el 27 de 03 de 2015 a las 10,45hs. en la siguiente dirección: Municipalidad de Casilda – Calle Casado 2090- C.P 2170 - Provincia de Santa Fe – Tel-fax: (03464) 422211/422212

� APERTURA DE OFERTAS: con presencia de los participantes que deseen asistir, el 27 de 03 de 2015 a las 11,00 hs. en la siguiente dirección: Municipalidad de Casilda – Calle Casado 2090- C.P 2170 - Provincia de Santa Fe – Tel-fax: (03464) 422211/422212

5. VENTA DE PLIEGO: Los interesados podrán adquirir un juego completo del pliego de bases y condiciones en las oficinas de la Municipalidad de Casilda - Pcia de Santa Fe, y contra el pago de Pesos cinco mil quinientos ($ 5.500,00) ya sea en efectivo en sede del municipio o mediante depósito en la Cuenta Nº 11490/01– Nuevo Banco Santa Fe Suc. Casilda - Será requisito para participar en la Licitación, la adquisición del Pliego el que no podrá endosarse, transferirse ni cederse bajo ningún concepto.-

5. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Todas las ofertas deberán

ir acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la Oferta, por Pesos doscientos mil ($ 200.000,00), constituida en alguna de las formas establecidas en el Pliego. En caso de optarse para la constitución de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta por la alternativa de depósito en una cuenta bancaria del Municipio, este oportunamente indicará el número de la misma.-

5. DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA OFERTA: las ofertas se presentaran en

ORIGINAL y DUPLICADO, debiéndose identificarse el original y la copia, y dentro de un sobre que contendrá en su exterior una leyenda con el siguiente texto:


7

INDICE GENERAL DEL PLIEGO

SECCION I- INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES INDICE DE CLAUSULAS

CLAUSULA Nº

A DISPOSICIONES GENERALES

1 Alcance de la Licitación

2 Fuente de Fondos

3 Licitantes Elegibles

4 Calificación de los Licitantes

5 Una Oferta por Licitante

6 Costo de la Licitación

7 Visita a la Zona de Obras

B DOCUMENTOS DE LICITACION

8 Contenido de los Documentos de Licitación

9 Aclaraciones respecto de los Documentos de Licitación

10 Modificación de los Documentos de Licitación

C PREPARACION DE LAS OFERTAS

11 Idioma de la Oferta

12 Documentos que Integran la Oferta

13 Precios de la Oferta

14 Moneda de las Ofertas

15 Validez de las Ofertas

16 Garantía de la Oferta

17 Propuestas Alternativas de los Licitantes

18 Formato de la Oferta

D PRESENTACION DE LAS OFERTAS

19 Sellado e Identificación de las Ofertas

20 Plazo para la Presentación de las Ofertas

21 Ofertas Tardías


8

22 Modificación y Retiro de las Ofertas

E APERTURA Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

23 Apertura de las Ofertas

24 Confidencialidad del Proceso

25 Aclaración de las Ofertas

26 Análisis de las Ofertas y Determinación de que se Ajustan a las Condiciones de la Licitación

27 Corrección de Errores

28 Moneda para la Evaluación de las Ofertas

29 Evaluación y Comparación de las Ofertas

30 Preferencia a Licitantes Nacionales

F ADJUDICACION DEL CONTRATO

31 Criterios de Adjudicación

32 Derecho del Contratante de Aceptar o Rechazar Cualquiera o Todas las Ofertas

33 Notificación de la Adjudicación

34 Garantía de Fiel Cumplimiento

35 Arbitro

36 Comunicación

G DATOS DE LA LICITACION


9

SECCION II - FORMULARIOS ESTANDAR

II.1. CARTA DE PRESENTACION

II.2. DATOS DEL OFERENTE-.

II.3. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA-

II.4. FORMULARIO DE OFERTA

II.5. LISTA DE CANTIDADES

II.6. PROGRAMA DE ACTIVIDADES

II.7. PLANILLA DE COSTOS UNITARIOS

II.8. COEFICIENTE RESUMEN


10

SECCIÓN III - CONDICIONES DEL CONTRATO

INDICE DE CLAUSULAS

CLAUSULA Nº

A DISPOSICIONES GENERALES

1 Definiciones

2 Interpretación

3 Idioma y Ley Aplicable

4 Decisiones de la Inspección Técnica

5 Delegación de Funciones

6 Comunicaciones

7 Subcontratistas

8 Otros Contratistas

9 Personal

10 Riesgos del Contratista

11 Riesgos del Contratante

12 Seguros

13 Indemnizaciones

14 Preguntas Acerca de los Datos del Contrato

15 Construcción de las Obras por el Contratista

16 Terminación de las Obras en la Fecha Prevista

17 Aprobación de las Obras Provisionales del Contratista

18 Condiciones de Seguridad

19 Descubrimientos

20 Posesión de la Zona de Obras

21 Acceso a la Zona de Obras

22 Instrucciones

23 Controversias

24 Procedimientos para la Solución de Controversias

25 Reemplazo del Arbitro

B CONTROL DE PLAZOS

26 Programa

27 Prórroga de la Fecha Prevista de Terminación

28 Aceleración del Ritmo de Ejecución

29 Demoras ordenadas por la Inspección Técnica

30 Reuniones de Administración

C CONTROL DE CALIDAD

32 Identificación de los Defectos

33 Pruebas


11

34 Corrección de Defectos

35 Defectos no corregidos Después de la Fecha de Terminación

D CONTROL DEL COSTO

36 Programa de Actividades

37 Modificación del Programa de Actividades

38 Variaciones

39 Pago de Variaciones

40 Predicciones del Flujo de Fondos

41 Certificados de Pago

42 Pagos

43 Eventos Compensables

44 Impuestos

45 Monedas

46 Ajuste de Costos

47 Retenciones

48 Compensación por Liquidación de Daños y Perjuicios

49 Bonificaciones

50 Pago Anticipado

51 Garantías

52 Trabajo Diario

53 Costo de Reparaciones

E TERMINACION DEL CONTRATO

54 Terminación

55 Recepción de las Obras por el Contratante

56 Liquidación Final

57 Manuales de Operación y Mantenimiento

58 Rescisión

59 Pagos posteriores a la Rescisión

60 Bienes Materiales

61 Liberación de Cumplimiento (Frustración)

62 Suspensión del Préstamo o Crédito del BIRF


12

SECCIÓN IV - DATOS DEL CONTRATO SECCIÓN V - CLÁUSULAS ADICIONALES SECCIÓN VI - ANEXOS Anexo A: Carta de aceptación de la Oferta

Anexo B: Formulario de Contrato

Anexo C: Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato

Anexo D: Cartel de Obra.

SECCIÓN VII - ESPECIFICACIONES TECNICAS A. ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES B. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES SECCIÓN VIII - PLANOS


13

SECCIÓN I

INSTRUCCIONES PARA LOS LICITANTES

A. DISPOSICIONES GENERALES 1. Alcance de la Licitación: 1.1 La MUNICIPALIDAD DE CASILDA de la Provincia de Santa Fe (denominado "el Contratante”

o “la Administración” en estos documentos) desea recibir ofertas para la construcción de la obra estipulada en estos Documentos de Licitación, en adelante denominadas "las obras".

1.2 El adjudicatario deberá terminar las Obras en el plazo fijado en las Condiciones Especiales

del Contrato y en Datos de la Licitación a partir de la fecha de iniciación. 2. Fuente de Fondos: 2.1 La financiación de la presente Obra se realizará con los Fondos provenientes de la Subs. De Vivienda y Desarrollo Urbano del Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios de la Nación. 2.2 El Precio de la Obra deberá ser Financiado por el Oferente en hasta seis cuotas mensuales y

consecutivas como plazo mínimo obligatorio. 3. Licitantes Elegibles: 3.1 Podrán participar en esta Licitación los Licitantes de todo el País. Los materiales, equipos y

servicios a emplearse en cumplimiento del Contrato deberán tener su origen en el País. 4. Calificación de los Licitantes: 4.1 Todo Licitante deberá incluir en su oferta los siguientes documentos e informaciones, en la

planilla de Datos del Proponente:

Copias certificadas ante escribano de los documentos originales relativos a la constitución o condición jurídica del Licitante, lugar de inscripción y principal sede de sus actividades; un poder escrito en que se le otorguen facultades al firmante de la oferta para comprometer al Licitante. Monto total anual de negocios expresado como volumen total de trabajos de construcción realizados por el Licitante en cada uno de los últimos tres años. Experiencia en la construcción de obras de naturaleza y volumen similares a los de las Obras en cuestión en cada uno de los últimos cinco años, y detalles de obras que el Licitante esté ejecutando y de los compromisos contractuales; contratantes a quienes se pueda solicitar más información acerca de esos contratos. Solamente serán válidos los antecedentes de subcontratistas propuestos por el Oferente en los rubros en los cuales dichos subcontratistas participan. Principales equipos de construcción que el Licitante prevé utilizar para cumplir con el Contrato.


14

Calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse dentro y fuera del lugar de ejecución de las Obras a los fines del Contrato. Informes sobre la situación financiera del Licitante, tales como estados de pérdidas y ganancias e informes de auditoría correspondientes a los últimos cinco años. El Certificado de Capacidad de Contratación en el rubro de Obras Viales Urbanas expedido por el Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas. Dicho certificado deberá estar actualizado a la fecha de la Licitación. Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el Licitante es cliente. Cualquier litigio actual que el Licitante tenga pendiente, las partes litigantes del mismo y el monto reclamado. No estar incurso en alguna de las inhabilidades o incompatibilidades establecidas en la Ley de Obras Públicas de la Provincia, o en las que establecen las leyes nacionales. Se entenderá que con la firma de la propuesta el Licitante afirmará bajo juramento que no se halla incurso en ninguna de las mencionadas condiciones.

Pliegos licitatorios debidamente firmado por el Oferente 3.1 Respecto de las propuestas presentadas por una Unión Transitoria de Empresas integrada por

dos o más firmas, se deberán cumplir los siguientes requisitos, a saber:

En la oferta deberán incluirse todos los documentos e informaciones mencionados en la Subcláusula 4.1 precedente con respecto a cada uno de los integrantes de la UTE. La oferta deberá firmarse de modo que constituya una obligación legal para todos los integrantes de la UTE.

Se deberá designar como representante de la UTE a uno de sus integrantes; dicha autorización se deberá probar mediante la presentación de un poder suscrito por los firmantes legalmente autorizados por todos los integrantes. En la oferta se incluirá una copia del convenio de la Unión Transitoria de Empresas en el que conste, entre otras cosas, que todos sus integrantes serán responsables mancomunada y solidariamente por el cumplimiento del Contrato y que el representante estará autorizado para contraer obligaciones y recibir instrucciones para todos y cada uno de los integrantes de la UTE, y él será quien tratará todo lo relacionado con la ejecución del Contrato, incluidos los pagos. Las empresas aún no constituidas en UTE, deberán presentar Acta de Acuerdo, donde se establezca que ante la adjudicación del contrato, las mismas, previo a la firma del contrato, se constituirán en UTE de acuerdo a la normativa de la Ley de Sociedades Comerciales.

3.1 A fin de que pueda adjudicársele el Contrato, todo Licitante deberá cumplir con los siguientes

requisitos mínimos habilitantes, a saber:

Un volumen anual de trabajos de construcción por el equivalente de pesos cien millones ($ 100.000.000,00) en cualquiera de los últimos cinco años.


15

Tener experiencia como contratista en la construcción de por lo menos una obras de naturaleza y complejidad similares a las de las Obras en cuestión en el curso de los últimos diez años (a fin de cumplir este requisito, las obras que se mencionen deberán estar terminadas en un 70% por lo menos), especificada en los Datos de la Licitación e Información para Calificación. Expresar propuestas para disponer oportunamente (propiedad, alquiler, etc.) de los equipos esenciales indicados en Datos de la Licitación e Información para Calificación. Contar con un administrador del proyecto con cinco años de experiencia en obras de naturaleza y magnitud similares, por lo menos tres de ellos en tareas similares. Tener activos líquidos y/o acceso a créditos, por un valor indicados en los Datos de la Licitación e Información para Calificación.

4.4 Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de la UTE se sumarán a fin de determinar si ésta cumple con los requisitos mínimos de calificación expuestos en la Subcláusula 4.3 precedente; sin embargo, para que pueda adjudicarse el Contrato a la empresa conjunta, cada uno de sus integrantes debe cumplir por lo menos con el 25% de los requisitos mínimos enunciados en los párrafos (a), (b) y (e) de la Subcláusula 4.3, en tanto que el integrante principal debe cumplir por lo menos el 40% de ellos. De no satisfacerse esta exigencia, se procederá al rechazo de la oferta presentada por la UTE. A fin de determinar el grado de cumplimiento de los requisitos de calificación por parte del Licitante no se tomarán en cuenta la experiencia y los recursos de los subcontratistas.

4.5 Las personas jurídicas extranjeras, además de cumplir con la presentación de la

documentación solicitada en la subcláusula4.1., acreditarán su existencia y representación legal mediante documento actualizado expedido por la autoridad competente, según las leyes de su país. Dicho documento deberá ser autenticado por un cónsul argentino y a falta de este por un notario público.

5. Una Oferta por Licitante: 5.1 Cada Licitante deberá presentar solamente una oferta, ya sea por si solo o como integrante

de una UTE. Quedará descalificado todo aquel que presente más de una oferta o participe en más de una de ellas (siempre que no se trate de propuestas alternativas que se pudieran presentar o que hubieran sido solicitadas).

6. Costo de la Licitación: 6.1 Serán de cargo del Licitante todos los costos vinculados con la preparación y presentación de

su oferta y en ningún caso el Contratante responderá o será responsable por ellos. 7. Visita a la Zona de Obras: 7.1 El Licitante deberá visitar e inspeccionar la zona de Obras y sus alrededores y obtendrá por sí

mismo, bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, toda la información que pueda ser necesaria a fin de preparar la oferta y celebrar el contrato para la construcción de las Obras. Los gastos relacionados con dicha inspección correrán por cuenta del Licitante.

B. DOCUMENTOS DE LICITACIÓN 8. Contenido de los Documentos de Licitación:


16

8.1 Los documentos de Licitación incluyen el conjunto de documentos que se especifican a

continuación (firmados por el Oferente) y las enmiendas que se incorporen de acuerdo con lo dispuesto en la Cláusula 10:

- Llamado a Licitación

- Sección 1: Instrucciones para los Licitantes.

- Sección 2: Formularios de oferta.

- Sección 3: Condiciones del Contrato.

- Sección 4: Datos del Contrato.

- Sección 5: Especificaciones técnicas.

- Sección 6: Planos.

- Sección 7: Lista de Cantidades.

8.2 Se suministrará una copia de los documentos mencionados en los puntos 2, 4 y 7 de la

Subcláusula 8.1. Se deberán integrar y remitir con la oferta el número de copias especificado en Datos de la Licitación.

9. Aclaraciones Respecto de los Documentos de Licitación: 9.1 Todo posible Licitante podrá solicitar aclaraciones respecto de los documentos de Licitación

mediante comunicación por escrito o por cable (en adelante, se considerará que la palabra “cable” comprende télex y facsímile) al Contratante cursada a la dirección que figure en el llamado a Licitación. El Contratante dará respuesta a toda solicitud de aclaración recibida con un período no menor a diez (7) días antes del vencimiento del plazo para la presentación de las ofertas. Se enviará copia de la respuesta del Contratante a todos los que hayan adquirido los documentos de Licitación, incluida una descripción de la consulta pero sin identificar quién la formuló.

10. Modificación de los Documentos de Licitación: 10.1 El Contratante, en cualquier momento antes del vencimiento del plazo para la presentación de

las ofertas podrá modificar los Documentos de Licitación mediante enmienda. 10.2 Toda enmienda que se emita constituirá parte de los Documentos de Licitación y se

transmitirá por escrito o por cable a todos los posibles Licitantes que hayan adquirido los documentos de Licitación, quienes deberán acusar recibo del mismo mediante cable dirigido al Contratante.

10.3 A fin de que los posibles Licitantes cuenten con un período razonable para considerar las

enmiendas en la preparación de sus ofertas, el Contratante prorrogará consecuentemente el plazo para la presentación de las mismas, de acuerdo con lo estipulado en la Subcláusula 20.2.

C. PREPARACIÓN DE LAS OFERTAS 11. Idioma de la Oferta:


17

11.1 Todos los documentos relacionados con la oferta deberán redactarse en idioma español. 12. Documentos que Integran la Oferta: 12.1 La oferta que presente el Licitante deberá incluir los siguientes documentos:

( ) Formularios de oferta e información y documentos requeridos para la calificación;

( ) Garantía de seriedad de la oferta; ( ) Lista de Cantidades (detalle de Ítem), con indicación de precios; ( ) Información relativa a los requisitos de elegibilidad y calificación de

los Licitantes; ( ) Todo otro material que los Licitantes deban integrar y presentar de

conformidad con las disposiciones de estas instrucciones. Se deberán completar, sin excepción, los documentos mencionados en los puntos 2, 4 y 7 de la Subcláusula 8.1.

13. Precios de la Oferta: 13.1 A menos que se especifique lo contrario en los Documentos de Licitación, el Contrato

comprenderá la totalidad de las obras especificadas en la Subcláusula 1.1, conforme a la Lista de Cantidades con indicación de precios presentada por el Licitante.

13.2 Para cada ítem especificado en la Lista de Cantidades el Licitante indicará el precio unitario y

los montos que resulten al multiplicar dicho precio por las cantidades especificadas en la Lista de Cantidades (Cómputo). El Contratante no pagará los rubros ejecutados para los cuales el Licitante no hubiera incluido precios o tarifas, por cuanto se considerarán comprendidos en los demás precios que figuran en la Lista de Cantidades. Es obligación del Licitante expresar los Ítems que falten en la Lista de Cantidades por error o por defecto en su oferta.

13.3 Todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba pagar el Contratista en virtud

del Contrato o por cualquier otra razón, a partir de 28 días antes del vencimiento del plazo para la presentación de las ofertas, deberán incluirse en los precios unitarios de la oferta que presente el Licitante.

13.4 Para contratos a precio fijo:

(e) Los precios unitarios cotizados por el Licitante será fijos mientras dure el Contrato y no estarán sujetos a ajuste por ningún motivo.

14. Monedas de la oferta: 14.1 El Licitante deberá cotizar los precios unitarios exclusivamente en pesos. 15. Validez de las Ofertas: 15.1 Las ofertas serán válidas por el período determinado en “Datos de la Licitación”, contado a

partir de la fecha de la apertura de las ofertas especificado en la Cláusula 20.


18

15.2 En circunstancias excepcionales, el Contratante podrá solicitar a los Licitantes la prórroga del

período de validez por un plazo adicional determinado. El pedido y las respuestas de los Licitantes deberán efectuarse por escrito o por cable. El Licitante podrá negarse a acceder al pedido sin perder por ello su Garantía de Seriedad de Oferta. No se pedirá ni se permitirá que el Licitante que acceda al pedido modifique su oferta, pero se le solicitará que extienda la validez de la garantía de su Oferta por el período de la prórroga, de acuerdo con las

disposiciones de la Cláusula 16 en todos los aspectos.. 15.3 En el caso de contratos a precio fijo, cuando se prorrogue el período de validez de las ofertas

por más de 60 días, los montos pagaderos en moneda local y extranjera al Adjudicatario, se incrementarán mediante la aplicación a los respectivos componentes en moneda local y extranjera de los pagos, de los factores especificados en los datos de la Licitación, o en la solicitud de extensión, aplicados al período de demora transcurrido entre 60 días después de la expiración del período de validez original de la oferta y la fecha de notificación de la adjudicación..

16. Garantía de Seriedad de Oferta, o Garantía de Oferta: 16.1 Como parte de la oferta, el Licitante deberá presentar una Garantía de Seriedad de Oferta por

el monto especificado en los Datos de la Licitación, en pesos o su equivalente en moneda de libre convertibilidad.

16.2 La Garantía de Seriedad de Oferta estará expresada en la misma moneda de la oferta y se

presentará, a elección del Licitante, en una de las siguientes modalidades:

a) fianza bancaria (o carta de crédito irrevocable emitida por un Banco establecido en Argentina que el Licitante haya verificado previamente que es aceptable para el Contratante), en la forma indicada en los documentos de Licitación;

a) póliza de seguro de caución emitida por una aseguradora aceptada por la

Superintendencia de Seguros de la República Argentina. a) depósito en efectivo en la cuenta bancaria especificada en los Datos de la Licitación -

Se adjuntará boleta de depósito - Este depósito de garantía no devengará intereses.

El formato de la garantía bancaria, deberá ajustarse a uno de los formularios incluidos en la Sección 8, u otro aceptable al Contratante.

El período de validez de la garantía de Seriedad de la Oferta, será de treinta (30) días más que el de validez de la propuesta.

16.3 Toda oferta que no esté acompañada de una Garantía de Seriedad de Oferta aceptable será

rechazada por el Contratante. La Garantía de Mantenimiento de Oferta presentada por una Unión Transitoria d Empresas deberá definir como Licitante a todos los integrantes de la UTE y enumerarlos de la siguiente manera: "Una Unión Transitoria de Empresas formada por (Nombre de las empresas). "

16.4 Las Garantías de Seriedad de Oferta de las ofertas que no resulten seleccionadas se

devolverán dentro de los treinta (30) días siguientes al vencimiento del período de validez de las ofertas establecido en la Subcláusula 15.1.


19

16.5 La Garantía de Seriedad de Oferta de la oferta seleccionada será devuelta una vez que el Licitante haya firmado el contrato y presentado la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato requerida.

16.6 El Licitante podrá perder su Garantía de Seriedad de Oferta cuando:

(c) retire su Oferta durante el período de validez de la misma; (c) no esté de acuerdo con la corrección del precio de su Oferta, de conformidad con lo

estipulado en la Cláusula 27, o (c) en el caso de serle otorgado el contrato, no proceda, dentro del plazo estipulado, a

(i) firmar el contrato, o (ii) proporcionar la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato requerida.

17. Propuestas alternativas de los Licitantes: 17.1 No se considerarán alternativas, salvo que ellas se permitan expresamente en los Datos de la

Licitación. Si fuese permitido, el Licitante que desee presentar alternativas técnicas a los requerimientos de los Documentos de Licitación también deberá presentar una oferta que se ajuste a las condiciones solicitadas por esos documentos (oferta básica). Las alternativas que se presenten deberán contener toda la información necesaria a fin de que el Contratante pueda hacer una evaluación integral de las mismas. Incluirán cálculos y especificaciones técnicas, detalle de precios, métodos propuestos de construcción y otros detalles pertinentes. El Contratante solo considerará las alternativas técnicas que hubiera presentado el Licitante cuya oferta básica se ajuste a las condiciones solicitadas y haya sido evaluada como la más baja.

18. Formato de la Oferta: 18.1 El Licitante deberá preparar un original y la cantidad de copias establecida en Datos de la

Licitación, de los documentos que integren la oferta de acuerdo a lo estipulado en la Cláusula 12 de esta Sección 1, formando juegos que incluyan la oferta e identificando claramente cuál es "ORIGINAL" y cuál "COPIA". En caso de discrepancia entre los ejemplares, prevalecerá el original.

18.2 El original y todas las copias de la oferta deberán ser escritos a máquina o en tinta indeleble y

firmados por la(s) persona(s) debidamente autorizada(s) para firmar en nombre del Licitante, de acuerdo a lo dispuesto en las Subcláusulas 4.1 (a) o 4.2 (b), según corresponda. El (los) firmante(s) de la oferta deberán iníciala todas las páginas de ella que tengan modificaciones o enmiendas.

18.3 No se podrán hacer otras alteraciones o adiciones, excepto las que correspondan en virtud de

instrucciones impartidas por el Contratante, o que fueran necesarias para corregir errores cometidos por el Licitante, en cuyo caso dichas correcciones deberán llevar las iniciales del (de los) firmante(s) de la oferta.

D. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 19. Sellado e Identificación de las Ofertas:


20

19.1 El Licitante colocará el original y cada copia de la oferta, cada uno en un sobre (el sobre interior), y el conjunto (original y copias) en un solo sobre (el sobre exterior), y sellará y marcará cada sobre interior como “ORIGINAL” y “COPIA” según corresponda.

19.2 Los sobres interiores y exteriores deberán: (a) estar dirigidos a la MUNICIPALIDAD DE CASILDA – Casado 2090 –Casilda - (b) indicar: Oferta para Licitación Pública Nacional Nº 02/2015 NO ABRIR ANTES DEL DIA 27DE MARZO DE 2015. 19.3 Además de la identificación requerida en la Subcláusula 19.2, los sobres interiores deberán

indicar el nombre y la dirección del Licitante a efectos de que sea posible devolverle la Oferta sin abrir en caso de que sea recibida después del vencimiento del plazo para la presentación de las ofertas conforme a la Cláusula 21.

19.4 Si el sobre exterior no se encontrara sellado e identificado según lo expuesto, el Contratante

no asumirá responsabilidad alguna si la oferta se extraviare o se abriere prematuramente. 20. Plazo Para la Presentación de las Ofertas: 20.1 Las Ofertas deberán ser entregadas al Contratante en la dirección, fecha y hora especificada,

indicada en los Datos de la Licitación e Información para Calificación.. 20.2 El Contratante podrá prorrogar el plazo para la presentación de ofertas modificando los

Documentos de Licitación de conformidad con lo estipulado en la Cláusula 10, en cuyo caso todos los derechos y obligaciones del Contratante y de los Licitantes que hubieran estado sujetos al plazo original lo estarán en lo sucesivo al nuevo plazo estipulado.

21. Ofertas Tardías: 21.1 Se devolverá al Licitante sin abrir toda propuesta recibida por el Contratante después de

vencido el plazo estipulado en la Cláusula 20 para la presentación de las ofertas. 22. Modificación y Retiro de las Ofertas: 22.1 El Licitante podrá modificar o retirar su propuesta mediante notificación por escrito antes de

que venza el plazo establecido en la Cláusula 20. 22.2 La notificación de la modificación o el retiro de la oferta se prepararán, sellarán, identificarán y

enviarán con arreglo a las disposiciones de la Cláusula 19, debiendo indicarse además en los sobres interiores y exteriores la palabra "MODIFICACION" o "RETIRO", según corresponda.

22.3 Las ofertas no podrán ser modificadas una vez vencido el plazo para su presentación. 22.4 El retiro de la Oferta en el intervalo que media entre el vencimiento del plazo para la

presentación de las ofertas y el vencimiento del período original de validez de las mismas especificado en la oferta, podrá dar lugar a la pérdida de la Garantía de Seriedad de Oferta según lo dispuesto en la Cláusula 16.

E. APERTURA Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 23. Apertura de las Ofertas:


21

23.1 El Contratante abrirá las ofertas, incluidas las modificaciones introducidas de acuerdo con las disposiciones de la Cláusula 22, en acto público en presencia de los representantes de los Licitantes que decidan concurrir, en la fecha y lugar especificados en la Cláusula 20.

23.2 Los sobres en los que conste la palabra "RETIRO" se abrirán y leerán primero. No se abrirán

las ofertas cuyo retiro se haya notificado debidamente de acuerdo a las disposiciones de la Cláusula 22.

23.3 En el acto de apertura de las ofertas, el Contratante dará a conocer los nombres de los

Licitantes, los precios de las ofertas, el monto total de cada una de ellas y de las ofertas alternativas (si las mismas se hubieran solicitado o se permitiera presentarlas), los descuentos, modificaciones y retiros de propuestas, la existencia o falta de la Garantía de Seriedad de la Oferta, así como los demás detalles que el Contratante estime apropiado. No se tomarán en cuenta en la evaluación de las ofertas los descuentos ni los precios de las propuestas o de las ofertas alternativas que no sean leídos en voz alta y registrados en el acto de apertura de las ofertas.

23.4 El Contratante preparará un Acta de la Apertura de las Ofertas, en la que incluirá la

información que se dio a conocer a los asistentes a ese acto, de conformidad con lo estipulado en la Subcláusula 23.3. Los representantes de los Licitantes que asistan al acto podrán firmar dicha acta.

24. Confidencialidad del proceso: 24.1 La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las ofertas y las

recomendaciones para la adjudicación del contrato no podrán ser reveladas a los Licitantes ni a otra persona que no participe oficialmente en dicho proceso hasta que se haya anunciado el nombre del adjudicatario. Todo intento de un licitante para influir en el procesamiento de las ofertas o decisión de la adjudicación por parte del Contratante podrá dar lugar al rechazo de la oferta de ese Licitante.

25. Aclaración de las Ofertas: 25.1 A fin de facilitar el análisis, la evaluación y la comparación de las ofertas, el Contratante

tendrá la facultad de solicitar a cualquier Licitante que aclare su respectiva oferta, incluyendo los precios contenidos en el Programa de Actividades. La solicitud de aclaración y la respuesta pertinente deberán hacerse por escrito o por cable, pero no se deberá pedir, ofrecer ni permitir la introducción de cambio alguno en el precio ni en los aspectos substanciales de la oferta salvo que sea necesario a fin de corregir errores aritméticos que haya descubierto el Contratante con ocasión de la evaluación de las ofertas de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 27.

26. Análisis de las Ofertas y Determinación de que se Ajustan a las Condiciones de la

Licitación: 26.1 Antes de proceder a la evaluación detallada de las ofertas, el Contratante determinará si cada

una de ellas:

(c) cumple con los requisitos establecidos por el Contratante (c) ha sido debidamente firmada (c) está acompañada de las garantías requeridas, (c) se ajusta substancialmente a las condiciones de los Documentos de Licitación, y


22

(e) contiene las aclaraciones y/o justificaciones que el Contratante haya solicitado, de

acuerdo con lo establecido en la Subcláusula 25.1. 26.2 Se considerará que responden substancialmente a las condiciones de los Documentos de

Licitación las ofertas que se ajustan a todos los plazos, condiciones y especificaciones de los documentos de Licitación sin ninguna desviación o reserva significativa. Una desviación o reserva significativa es aquella que (a) afecta de una manera substancial el alcance, la calidad o la ejecución de las Obras; (b) restringe substancialmente, en forma incompatible con los Documentos de Licitación, los derechos del Contratante o las obligaciones del Licitante en virtud del Contrato, o c) si fuese rectificada, afectaría injustamente la posición de otros Licitantes que hubieran presentado ofertas que se ajusten substancialmente a las condiciones de los Documentos de Licitación.

26.3 La Oferta que no se ajuste substancialmente a las condiciones de los Documentos de

Licitación será rechazada por el Contratante y no podrá posteriormente, mediante corrección de los defectos que la hayan descalificado, transformarse en una oferta que sí se ajusta a dichas condiciones.

27. Corrección de Errores: 27.1 El Contratante verificará que las ofertas que se haya determinado que se ajustan

substancialmente a las condiciones de la Licitación no contienen errores aritméticos y procederá a corregir los errores que encuentre de la siguiente manera: cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en números y en palabras prevalecerán los indicados en palabras.

27.2 Cuando haya una diferencia entre el precio unitario y el total de un rubro que se obtenga

multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio unitario que se haya indicado, a menos que a criterio del Contratante fuera evidente que el precio correcto sea el del total del rubro, en dicho caso prevalecerá este, y se corregirá el precio unitario.

27.3 El Contratante ajustará el monto indicado en el Formulario de Oferta de acuerdo con el

procedimiento antes expresado para la corrección de errores, con la anuencia del Licitante, en cuyo caso el nuevo monto se considerará mandatario para el Licitante. Si el Licitante no estuviera de acuerdo con el monto corregido de la oferta, ésta será rechazada, y su Garantía de Seriedad de Oferta podrá ser ejecutada, de acuerdo con las disposiciones de la Subcláusula 16.6 (b).

28. Moneda para La Evaluación de las Ofertas: 28.1 Las ofertas deberán evaluarse expresadas en pesos de acuerdo con las disposiciones de la

Cláusula 14. 29. Evaluación y Comparación de las Ofertas: 29.1 El Contratante evaluará y comparará sólo las ofertas que haya determinado se ajustan

substancialmente a las condiciones de la Licitación de acuerdo con lo dispuesto en la Cláusula Nº 26.

29.2 Al evaluar las ofertas, el Contratante determinará para cada una de ellas el precio evaluado

de la oferta, procediendo, a ajustar el precio de la oferta de la siguiente manera:

(a) corrigiendo los errores conforme a lo estipulado en la Cláusula 27


23

(b) excluyendo las sumas provisionales y, si existiera, la reserva para imprevistos contenida en el Programa de Actividades, pero incluyendo el trabajo a jornal (trabajo por administración), si el precio del mismo está considerado como competitivo y

(e) haciendo ajustes apropiados para cubrir cualquier otra variación, desviación u oferta

alternativa que se presente con arreglo a las disposiciones de la Cláusula 17. 29.3 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier variación, desviación u

oferta alternativa. En la evaluación de las ofertas no se tendrán en cuenta las variaciones, desviaciones, ofertas alternativas y otros factores que exceden los requerimientos de los documentos de Licitación, o que signifiquen beneficios no solicitados para el Contratante.

29.4 En la evaluación de las ofertas no se tendrá en cuenta el efecto estimado de la aplicación de

las disposiciones relativas al ajuste de precios, estipuladas en las Condiciones del Contrato, durante el período de cumplimiento del Contrato.

30. Preferencia a Licitantes Nacionales: Habrá preferencias para los Licitantes Nacionales. F. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 31. Criterios de Adjudicación: 31.1 Sujeto a la Cláusula 32, el Contratante adjudicará el Contrato al Licitante cuya oferta se ajuste

substancialmente a las condiciones de los documentos de Licitación y que resulte ser la de precio evaluado más bajo, siempre que se haya determinado que dicho Licitante: (c) es elegible de acuerdo con las disposiciones de la Cláusula 3; y (c) reúne las condiciones para que pueda adjudicársele el contrato de acuerdo con lo

dispuesto en la Cláusula N 4. 32. Derecho del Contratante de Aceptar o Rechazar Cualquiera o Todas las Ofertas: 32.1 Sin perjuicio de lo dispuesto en la Cláusula 31, el Contratante se reserva el derecho de

aceptar o rechazar cualquier oferta así como de anular la licitación y rechazar todas las ofertas en cualquier momento antes de la adjudicación del Contrato sin incurrir por ello en responsabilidad alguna hacia el Licitante o los Licitantes afectados por esta acción, ni tener obligación de comunicarles los motivos en que ella se funda.

33. Notificación de la Adjudicación: 33.1 Antes del vencimiento del plazo de validez de las ofertas establecido por el Contratante, éste

notificará al adjudicatario por cable confirmado por carta certificada, que su oferta ha sido aceptada. Esta carta (en adelante y en las Condiciones del Contrato denominada la "Carta de Aceptación") deberá dejar constancia del monto que el Contratante pagará al Contratista por la ejecución, terminación y el mantenimiento de las Obras, (Monto de Oferta) según se estipule en el Contrato (en adelante y en el Contrato denominado "el Precio del Contrato").

33.2 La notificación de la adjudicación constituirá la formación del Contrato, sujeto al suministro de

la Garantía de Fiel Cumplimiento del contrato conforme a las disposiciones de la Cláusula 35. 33.3 Una vez que el adjudicatario haya suministrado la Garantía de Fiel Cumplimiento del

Contrato, el Contratante notificará de inmediato a los demás Licitantes que sus ofertas no han sido seleccionadas.

34. Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato:


24

34.1 Dentro de los 21 días de recibida la notificación de adjudicación, el Licitante ganador

(Adjudicatario) suministrará al Contratante una Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato en una de las siguientes modalidades:

a) fianza bancaria (o carta de crédito irrevocable emitida por un Banco establecido en

Argentina que el Licitante haya verificado previamente que es aceptable para el Contratante), en la forma indicada en los documentos de Licitación;

b) póliza de seguro de caución emitida por una aseguradora aceptada por la

Superintendencia de Seguros de la República Argentina. c) depósito en la cuenta bancaria estipulada en los Datos de la Licitación e Información

para Calificación. Este depósito de garantía no devengará intereses.

La Garantía será expresada en los tipos y proporciones de monedas indicados en la notificación de adjudicación y de conformidad con las Condiciones del Contrato.

34.2 El incumplimiento de las condiciones estipuladas en la Subcláusula 34.1 por parte del

adjudicatario podrá constituir causa suficiente para anular la adjudicación y ejecutar la Garantía de Seriedad de Oferta.

G. DATOS DE LA LICITACIÓN Cláusulas de Referencia en las Instrucciones a los Licitantes 36. MUNICIPALIDAD DE CASILDA 36.1 Plazo de ejecución de la obra: 120 DIAS CORRIDOS 36.2 El proyecto se denomina “Ejecución de Base de Estabilizado Granular y Carpeta

Asfáltica”. En Calles de la Planta Urbana de la Localidad. 36.3 Listado de documentos que deben ser presentados por el Oferente. 1. Comprobante de Constitución de la Garantía de Mantenimiento de la Propuesta.

2. Contrato Social.

3. Constancia de Inscripción Anual e Incumbencia de Titulo de Director Técnico o Ingeniero Principal

de la Empresa. - Previo a la firma del Contrato, deberá presentar inscripción en el Consejo

Profesional de la Ingeniería Civil.

4. Certificado Habilitante para licitar. Capacidad de Contratación del Registro de Licitadores de la

Provincia de Santa Fe, o, documentación que acredite que el mismo estuviera en trámite.

5. Antecedentes Técnicos.

6. Declaración de aceptación de la justicia ordinaria de la ciudad de Santa Fe, Pcia. de Sta. Fe.

7. Nómina de equipos.

8. Declaración jurada de conocimiento del lugar y las condiciones donde se ejecutará la obra.

9. Sobres Oferta Básica.

1. Formulario de Oferta


25

2. Análisis de precios de todos los Ítems.

3. Coeficiente Resumen

3. Programa de actividades (Plan de trabajo)

3. Cronograma de inversiones

3. Metodología de trabajo

10. Otras formalidades y requisitos requeridos en los pliegos. (Constancia de Inscripción y pago de

los distintos tributos Nacionales, Provinciales y Municipales; Balances debidamente certificados

por Contador Público y Consejo Profesional correspondiente al domicilio de la empresa, etc.)

11. Datos Garantizados de los materiales a colocar en las obras.

12. Pliegos licitatorios debidamente firmados por el Oferente. Recibo Oficial de la Municipalidad.

La falta de la documentación especificada en los ítems Nº 1, 4 y 10 será motivo para el inmediato rechazo de la Oferta. Para completar el resto de la documentación (que deberá ser presentado en el mismo lugar fijado para la presentación de las Ofertas) se establece un plazo de 48 hs. hábiles contados a partir de la fecha y hora de la apertura de sobres. Aclaración adicional: El Oferente que presentare documentación que acredite que está tramitando la Capacidad de Contratación en el Registro de Licitadores de la Provincia de Santa Fe, tendrá tiempo de presentar la misma hasta el plazo que fije oportunamente la Comisión de Pre adjudicación, que será anterior a la adjudicación de la Licitación. Provisoriamente, presentará la Capacidad de Contratación otorgada por el Registro Nacional o de la Provincia de origen de la Empresa.

•••• Certificado de Capacidad de Contratación Anual del Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas de:$ 100.000.000 anual.

•••• EQUIPO

•••• La descripción del equipo, vehículos, maquinarias e instrumentos a utilizar, indicando detalladamente las características de cada uno, renovación o sustitución de los mismos, equipos de repuesto con que contará y todo otro dato que permita establecer los recursos de elementos técnicos que se dispondrá para la realización de los trabajos. Queda aclarado que se requiere solamente el equipo que la empresa utilizará para la realización de los trabajos y no el listado completo de equipos propiedad de la misma.

• Se acompañará debidamente confeccionada la planilla.

• Los proponentes deberán presentar además de la nómina de equipos que se solicitara y que son necesarios para llevar adelante la obra, un listado de equipos


26

mínimo que deben encontrarse siempre disponible en la obra y en condiciones de funcionar correctamente.

• El equipo mínimo se presentará en una planilla, pero por separado del listado

completo de equipos, siendo ambas planillas complementarias, o sea que el equipo que aparece en una no figure en la otra. El equipo mínimo propuesto no podrá ser inferior a lo estipulado en el siguiente listado (las cantidades de cada uno figuran entre paréntesis), debiendo ser los mismos de propiedad del oferente al momento de licitar, no admitiéndose incluir en el listado equipos "A ADQUIRIR", alquilados y/o Factura Pro-forma.

•••• Equipo compactador combinado autopropulsado (1).

•••• Equipo compactador neumático autopropulsado (1).

•••• Equipo compactador rodillo vibratorio liso autopropulsado (1).

•••• Equipo compactador pata de cabra autopropulsado (2).

•••• Minicargadora con equipos de rotura de pavimentos neumáticos, hidráulicos

y/o de impacto (1).

•••• Camiones Volcadores (4).

•••• Cargador Frontal (2)

•••• Retroexcavadora sobre orugas (1).

•••• Retropalas (2)

•••• Terminadora de asfalto (con antigüedad no mayor a 3 años) (1)

•••• Aserradoras para pavimentos (1).

•••• Elementos de laboratorio.

•••• Equipo para extracción de testigos (1).

•••• Planta asfáltica propia de capacidad de 100 tn/h ubicada, en un radio no

mayor de 60 km de distancia de la localidad de Casilda. El personal

designado para realizar trabajos de inspección y controles de la obra, tendrá

libre acceso a la planta elaboradora del concreto asfáltico y las

comodidades y elementos necesarios (laboratorio y equipamiento) para

realizar los ensayos pertinentes.-

•••• Planta dosificadora de áridos propia de Capacidad de 100 tn/h ubicada, en

un radio no mayor de 60 km de distancia de la localidad de Casilda

•••• La falta del equipo mínimo durante el período de ejecución de los trabajos

dará lugar a la aplicación de multas según el Capítulo 11 del presente Pliego.


27

•••• En caso de que varias empresas concurran asociadas en consorcio se deberá presentar un único listado conjunto de equipos, aclarando a quien pertenece cada equipo.

•••• REFERENCIAS DEL REPRESENTANTE TÉCNICO

• Curriculum del Representante Técnico de la Contratista, quien será un profesional universitario con título de Ingeniero Civil, Ingeniero en Vías de Comunicación, Ingeniero Vial o equivalente y que esté inscripto en el Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Santa Fe.

• Este profesional deberá estar permanentemente en el lugar de ejecución de los trabajos y firmará las notificaciones de las Órdenes de Servicio, las Notas de Pedido y las Actas.

• En caso de ausencia del Representante Técnico de la Empresa, justificada por la Inspección, podrá ser reemplazado por un profesional que reúna las condiciones arriba mencionadas, previa autorización de esta Municipalidad.

• No se admitirá como Representante Técnico de la Contratista ningún profesional que se encuentre simultáneamente desarrollando esa actividad en otra obra contratada por algún ente público de trabajos de inspección y controles de la obra.

•••• ANTECEDENTES

• Antecedentes de la Empresa de haber realizado obras viales de magnitud y características similares a la obra que se licita, dentro de ejidos urbanos de la provincia de Santa Fe en los últimos 5 (cinco) años.

• Los Oferente deberán adjuntar documentación completa e indubitable (originales o copias autenticadas) de la que surja claramente tipo de obra, las características técnicas sobresalientes, los plazos insumidos, los montos efectivamente ejecutados, sus fechas de comienzo y de terminación. Asimismo incluirá un certificado de buen desempeño emanado del Comitente de la obra. Las obras deberán estar ejecutadas como mínimo en un 90% (noventa por ciento).

• En caso de U.T.E. cada empresa deberá presentar y cumplir con los antecedentes.

•••• OBRAS

• Nómina de las obras que tenga contratadas, adjudicadas o preadjudicadas a la fecha de presentación de la oferta, con reparticiones públicas o entes privados.

• En caso de U.T.E, cada empresa deberá presentar su listado.


28

36.4 La Financiación mínima de los Certificados de Obra será de seis (6) meses consecutivos a partir de la obligatoriedad de pago de los mismos. 37. El número de copias de la oferta que deberá completar y entregar el Licitante es de

Original y dos Copias. 38. El Contrato no está sujeto a ajuste de costos. 39. La moneda de comercio internacional especificada será pesos. 40. El período de validez de la oferta será de 60 días después del vencimiento del plazo

especificado en los Datos del Contrato para la presentación de las ofertas. 41. El monto de la Garantía de Seriedad de la oferta será de pesos doscientos mil

($200.000). 42. Propuestas alternativas a los requerimientos de los Documentos de Licitación no

serán permitidas 43. La dirección del Contratante a los efectos de la presentación de las ofertas es Calle

Casado 2090de la localidad de Casilda - Dpto. Caseros - PCIA DE SANTA FE - REP. ARGENTINA.

44. El plazo límite para la presentación de las ofertas es el día 27 de marzo de 2015 a

las 10,30horas en el lugar ya indicado. 45. El formulario OPCIONAL de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato será el

estipulado en los Anexos. El monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato será del CINCO POR

CIENTO (5 %) del monto del Contrato


29

SECCION II

FORMULARIOS ESTANDAR DE OFERTA,

INFORMACION PARA CALIFICACION Y CARTA DE PRESENTACION

II.1. CARTA DE PRESENTACION (para todas las empresas)

OBRA: LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2015. MUNICIPALIDAD DE CASILDA: SEÑOR __________________________________________________________________________ La firma.................. (Nombre de la firma o de la UTE.) .................., representada legalmente por el /señor/es.............................abajo firmantes, con domicilio legal en calle..................Nª..................de la ciudad de Provincia de_..................de la República Argentina, presenta su propuesta para la Licitación Pública Nacional y declara expresamente que: a) conoce plenamente y acepta el contenido de la Documentación de la Licitación y de la totalidad de las aclaraciones y comunicaciones emitidas; todo lo cual se encuentra foliado del Nº________al Nº________; b) declara conocer el lugar donde se realizará la obra así como las condiciones en que se desarrollará la misma; c) garantiza la autenticidad y exactitud de todas sus declaraciones y autoriza al Organismo Licitante, a solicitar las informaciones pertinentes a organismos oficiales, compañías de seguro, bancos, fabricantes de equipos o cualquier otra persona física o jurídica; d) renuncia a cualquier reclamación o indemnización originada por error en la interpretación de la documentación del llamado a Licitación; e) conoce la normativa que se aplica a la presente Licitación; f) se compromete al estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas en su presentación a esta Licitación; Se acompaña: 1) constancia de la Garantía de Oferta, consistente en_ (depósito en efectivo, fianza bancaria, ó póliza de seguro de caución), _( indicar Banco ó Compañía por la suma de pesos ($ _________), 2) Datos del Proponente, 3) Formularios de Oferta Lugar y fecha Firma del Proponente


30

II.2. DATOS DEL PROPONENTE

OBRA: LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2015 MUNICIPALIDAD DE CASILDA _________________________________________________________________________________ (Denominación de la Firma o Unión Transitoria de Empresas) Nacionalidad de las firmas ___________________________________________________________ (las extranjeras deberán agregar la documentación solicitada según modelo adjunto) Domicilio_________________________________________________________________________ Tipo de Sociedad___________________________________________________________________ Antigüedad de la sociedad con su denominación actual __________________________________ Inscripción en el Registro Nacional de Industrias de la Construcción. (Indicar Nº de inscripción o estado del trámite) ________________________ Inscripción en el Registro Público de Comercio. (1) Inscripción en el Registro de Licitadores de la Provincia de Santa Fe Caracterización del mandato otorgado a favor del firmante de la propuesta y demás representantes del proponente ____________________________________________________________________ (1) El Municipio informará en el Pliego la obligatoriedad de estos requerimientos. Las firmas

extranjeras cumplimentarán esta inscripción sólo en caso de resultar adjudicatarias para lo cual dispondrán de un plazo de hasta diez días a partir del aviso de adjudicación. Su incumplimiento las inhabilitará para firmar contrato


31

II.3. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA (en caso de optarse por esta modalidad)

POR CUANTO, __________________ [nombre del Licitante] (en adelante denominado "el Licitante") ha presentado la oferta de fecha _____________________ [fecha] para la construcción de ________________________________ [nombre del Contrato] (en adelante denominada "la oferta"). POR ESTE INSTRUMENTO se deja constancia que _____________________________ [nombre del banco/ Cía. de seguros] de _________________ [nombre del país] con domicilio legal en _______________________________ (en adelante denominado "el garante") ha contraído una obligación con el Municipio de _________________/ Provincia de ________________________ [nombre del Contratante] (en adelante denominado "el Contratante") por la suma de _____________________________________________________________________ pesos a cuyo pago en legal forma al mencionado Contratante los suscritos se obligan por el presente documento. ESTAMPADO con el sello del banco mencionado el ___ del mes de ___________ de 20__. ESTA OBLIGACIÓN está sujeta a las siguientes condiciones: (1) Si el Licitante retirare su oferta durante el período de validez de la misma en ella

estipulado; o (2) Si después de haber sido notificado de la aceptación de su oferta por el Contratante

durante el período de validez de la misma, el Licitante: (a) habiéndosele solicitado la firma del Contrato conforme a lo previsto en las Instrucciones para los Licitantes, omitiere o se negare a hacerlo; o (b) omitiere o se negare a presentar la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de acuerdo con lo establecido en las Instrucciones para los Licitantes,

El Banco/Cía. de seguros se compromete a pagar al Contratante el monto antes mencionado al recibir su primer requerimiento por escrito sin necesidad de justificación, siempre que en el mismo el Contratante deje constancia de que el monto reclamado se le adeuda por haberse producido una de las dos condiciones mencionadas, o ambas, especificando de qué condición o condiciones se trata. La presente garantía tendrá vigencia hasta, inclusive, la fecha que sea treinta (30) días posterior al vencimiento del período de validez de las ofertas que se haya estipulado en las Instrucciones para los Licitantes o el que resulte de la prórroga concedida por el Contratante a tales efectos. Por el presente documento, se invalida toda notificación al banco/cía. de seguros con respecto de cualquier prórroga. Todo requerimiento relativo a esta garantía deberá ser recibido por el banco/cía. de seguros a más tardar en la fecha mencionada. FECHA __________________________________________________________________________ FIRMADO POR EL BANCO / CIA. DE SEGUROS ________________________________________ SELLO ___________________________________________________________________________

[Firma, nombre y dirección]


32

II.4 - A - FORMULARIO DE OFERTA

LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2015 Nombre del Proyecto y del Contrato: _____________________________________ OFERTA A: MUNICIPALIDAD DE CASILDA - Provincia de Santa Fe Dirección: CASADO 2090 Ofrecemos ejecutar y montar las Obras antes descriptas de acuerdo con las Condiciones del Contrato y demás detalles que figuran en los Datos del Contrato que se adjuntan a esta oferta por el Precio del Contrato equivalente a __________________________________________________________ [cantidad en números y en palabras] pesos. Nota: La Oferta deberá indicar la Financiación obligatoria y excluyente de los Certificados en hasta cuatro (4) cuotas mensuales y consecutivas expresando claramente Tasas de interés aplicables y sistema de amortización. Aceptamos la designación de un profesional de la Facultad de Ciencias Exactas e Ingeniería, especialista en Vías de Comunicación, de la Universidad Nacional de Rosario como Arbitro ó No aceptamos la designación de un profesional de la Facultad de Ciencias Exactas e Ingeniería, especialista en Vías de Comunicación, de la Universidad Nacional de Rosario como Arbitro y en cambio proponemos que se designe como tal a ________________________ Esta propuesta, junto con su aceptación por escrito, constituirá un contrato obligatorio. Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la oferta más baja ni ninguna otra que puedan recibir, pudiendo rechazar toda la oferta recibida o anular la licitación. Firma por la Empresa Firma del Representante Técnico Nombre y Cargo del Firmante Empresa:________________________________________[el Licitante] Dirección:___________________________________________________


33

II.4 - B - FORMULARIO DE OFERTA CON DETALLE DE PRECIOS UNTARIOS OBRA: LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2015. MUNICIPALIDAD DE CASILDA ITEM DESIGNACIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO

UNITARIO PRECIO TOTAL

1 Retiro de Estabilizado Existente m3 1.295,25

2

Escarificado y recompactación de la subrasante con agregado de 40% escoria

m2

25.905,00

3 Estabilizado Granular en 10 cm m3 2.500,00

4 Riego de Liga m2 25.905,00

5

Carpeta asfáltica rodamiento en espesor de 0,05 m

m2

25.905,00

6 Movilización de Obra Gl 1,00

TOTAL DE LA OFERTA Firma por la Empresa Firma del Representante Técnico Nombre y Cargo del Firmante

Ofrecemos un descuento sobre todos y cada uno de los ítems que componen el Formulario II.4-B, del............ %, siendo la oferta de pesos....................................................................................................... ($ .................). Firma por la Empresa Firma del Representante Técnico Nombre y Cargo del Firmante


34

II.5. LISTA DE CANTIDADES

ITEM DESIGNACIÓN UNIDAD CANTIDAD 1 Retiro de Estabilizado existente m3 1.295,25

2 Escarificado y Recompactación de la Subrasante con agregado de 40% de escoria m2 25.905,00

3 Estabilizado Granular en 10cm m3 2.500,00 4 Riego de Liga m2 25.905,00 5 Carpeta Asfáltica rodamiento en espesor 0.05m m2 25.905,00 6 Movilización de Obra Gl. 1,00


35

II.6. PLANILLA DE EQUIPOS

Para dar cumplimiento al Capitulo G - Datos de la Licitación, Punto 36.3. "DOCUMENTOS

PARA LA PRESENTACION", apartado 7.- EQUIPOS del presente Pliego de Condiciones, los

proponentes deberán llenar "La Planilla de Equipos", dejándose expresamente consignado que la

Municipalidad no aceptará la ampliación de la referida nómina con posterioridad al acto licitatorio.

EQUIPO PERTENECIENTE A LA EMPRESA: ............................................................... LICITACIÓN PÚBLICA N°................... OBRA: .................................................... 1- N° de Orden

2- Designación

3- Marca

4- Modelo

5- Motor y Chasis

6- Potencia Capacidad Rendimiento

7- Horas De Trabajo

8- Estado

9- Ubicación Actual

10- Fecha De Disponibilidad

NOTA: Las observaciones se consignarán al dorso, citando el N° de Orden La columna (8) queda reservada para la Inspección de la Municipalidad de Casilda. Firma y sello Lugar y fecha COLUMNA (1) - N° DE ORDEN INTERNO: Para llenar esta columna, las empresas deberán previamente codificar o numerar sus equipos, lo cual facilitará su identificación para la Inspección durante el desarrollo de la obra. COLUMNA (2) - DESIGNACIÓN: Se refiere a la denominación del equipo o maquinaria. Ejemplo: Motoniveladora, Aplanadora, etc. COLUMNA (3) - MARCA: Se refiere al nombre de la fábrica, o al nombre con que dicha fábrica denomina a la máquina ofrecida. COLUMNA (4) - MODELO: Indicar modelo de la máquina ofrecida por la fábrica antes mencionada. COLUMNA (5) — MOTOR Y CHASIS: Se indicarán los N° de motor y chasis coincidentes con los que se encuentran grabados en los equipos. COLUMNA (6) - POTENCIA O CAPACIDAD-RENDIMIENTO: Se deberá expresar en las unidades que indique el trabajo de la máquina en su capacidad operativa. (HP., m3, t, m3/h, I;/h, etc.) COLUMNA (7) – Nº DE HORAS DE TRABAJO: Se indicará el total de horas útiles trabajadas por la máquina al momento de la oferta.


36

COLUMNA (8) - ESTADO: Esta columna queda reservada a la Inspección de Equipos, si se halla en reparaciones, o si esta fuera de uso, debiendo aclarar al dorso de la planilla cualquier tipo de observaciones. COLUMNA (9) - UBICACIÓN ACTUAL: El Contratista deberá indicar en el momento de la Licitación, donde se encuentra ubicado el equipo ofrecido para poder realizar su inspección, (obra, taller de reparación, depósito, etc.), incluyendo domicilio. COLUMNA (10)- FECHA PROBABLE DE DISPONIBILIDAD: El Contratista deberá indicar en qué fecha la máquina ofrecida queda en condiciones de uso en los trabajos origen del presente Contrato. Si los equipos fueran a adquirirse, se adjuntarán facturas "pro forma" u otros elementos probatorios de la compra. Si los equipos fueran de alquiler o préstamo Se acompañaran contratos de alquiler o préstamo.


37

II.7. PROGRAMA DE ACTIVIDADES

El Programa de Actividades deberá ilustrar adecuadamente el desarrollo en el tiempo de todas las previsiones y tareas necesarias para la concreción de la obra, y el Cronograma de Inversiones establecerá los montos mensuales que deberá erogar el Contratante en consecuencia. Deberá especificarse claramente la metodología de trabajo, describiendo los sistemas utilizados para cada uno de los ítems, con detalle de los equipos utilizados en cada uno de ellos. Si el Programa de Actividades y el Cronograma de Inversiones presentado con la oferta no respondieren en forma racional a un normal y coherente desarrollo de la obra, el Contratante podrá, a su exclusivo juicio, rechazar la totalidad de la oferta o solicitar algunas aclaraciones sobre los mismos siempre que esto no signifique la modificación de la propuesta. La adjudicación de la licitación no significa la aprobación definitiva por el Contratante del Programa de Actividades y el Cronograma de Inversiones presentados por el Licitante, ni libera a éste de su responsabilidad directa respecto a la correcta terminación de la obra en el plazo estipulado en la documentación contractual. Antes del inicio de la Obra el Adjudicatario deberá presentar un Programa de Actividades y el Cronograma de Inversiones actualizados y modificados de acuerdo con el Contratante y siempre que la modificación no altere la estructura técnico - económica fundamental de la oferta ni vulnere el principio de igualdad de tratamiento debido a todos los oferentes. El Programa de Actividades y el Cronograma de Inversiones deberán contener los elementos fijados en el modelo adjunto y deberá cumplir con los plazos y cantidades allí especificadas preferentemente. En caso de modificaciones de importancia aclarar los motivos. PLAZO DE EJECUCION:120DIAS CORRIDOS PLAN DE INVERSIONES PROPUESTO MENSUAL ACUMULADO 30 DIAS 30,00 % 30,00 %

60 DIAS 30,00 % 60,00 %

90 DIAS 20,00 % 80,00 %

120 DIAS 20,00 % 100,00 %

Sobre estos valores, se elaboran el Plan de Trabajo y la Metodología de Trabajo, admitiéndose una variación del 5 % de diferencia mensual en los diferentes meses. ADJUNTAR:

29. PLAN DE TRABAJO 29. CRONOGRAMA DE INVERSIONES 29. METODOLOGIA DE TRABAJO


38

II.8.PLANILLA de COSTOS UNITARIOS por ÍTEM A MODO DE EJEMPLO:

OBRA: LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2015 MUNICIPALIDAD DE CASILDA. RUBRO: Mes base de cálculo: ÍTEM: SUBITEM: Unidad de medida:

ÍTEM / SUBITEM

UNIDAD de

CANTIDAD por

COSTO

COSTOS

INCIDENCIA

Nro.

Descripción MEDIDA unidad UNITARIO PARCIAL TOTAL %

1 Materiales (detallar) . . -

SUBTOTAL MATERIALES $

2 Mano de Obra (detallar) . . .

hora hora hora

SUBTOTAL MANO DE OBRA $ 3 Equipos/herramientas

(detallar) . . .

hora hora hora

SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS $ TOTAL NETO

T O T A L C O S T O D E L Í T E M ($ / por unidad): TOTAL NETO x CR

100 %

NOTA: Columna INCIDENCIA %: se determinará la incidencia porcentual del costo de cada componente (materiales, mano de obra y equipos) del Ítem sobre su costo total.


39

I I .9 . DETERMINACION del COEFICIENTE RESUMEN (CR.)

a COSTO PRIMARIO DEL PROYECTO............................................................. 1

b GASTOS GENERALES: .................. % de (a)

c BENEFICIOS: .................. % de (a)

d SUBT OT AL (COSTO D IRECT O) : ( a ) + (b ) + ( c )

e IVA.: ................ % de (d)

f Ingresos Brutos ................ % de (d)

COEFICIENTE RESUMEN (d) + (e) + (f)

Los valores del Coeficiente Resumen deben ser aplicados a todos los ítems, no aceptándose ítems con diferentes coeficientes.


40

II.10 ELEMENTOS PARA EL LABORATORIO DE CONTROL

1.- GENERALIDADES

Los elementos que el Contratista deberá tener a disposición de la Inspección para el

funcionamiento del laboratorio se listan en el presente anexo. La Inspección determinará cuales son

necesarios para el correcto desarrollo de los trabajos, mediante una Orden de Servicio. Este listado

no es excluyente, pudiendo la Inspección solicitar al Contratista la provisión de elementos adicionales

destinados al contralor de la obra.

2.- ELEMENTOS 2.1.- HERRAMIENTAS DE USO GENERAL • Pala ancha

• Pala de punta

• Pico

• Hachuela de mano

• Maza de 5 a 10 Kg

• Martillo

• Barreta

• Cortafrío

• Cuchara de almacenero de 1 Kg

• Cuchara de almacenero de 5 Kg

• Cuchara de albañil

• Cucharín de albañil

• Cuchara común de metal

• Nivel de albañil

• Pinza tipo pico de loro

• Pinza común con aislación eléctrica

• Destornillador

• Cuchilla de acero rígido de 35 cm de largo con lomo recto

• Espátula de acero flexible de 15 cm X 2 cm de hoja

2.2.- INSTRUMENTAL DE USO GENERAL • Probetas graduadas de 2.000, 1.000, 500, 250 y 100 c.c.

• Embudo de plástico de ø 25 cm y 15 cm.

• Bandejas de chapa galvanizada N° 18 de 15 x 15 x 15 cm, de 30 x 30 x 10 cm, de 60 x 40 x 10 cm y

de 50 x 65 x 15 cm.


41

• Pesafiltros de acero inoxidable con cierre hermético de 4 cm de diámetro y 3 cm de altura; y de 7 cm

de diámetro y 4 cm de altura.

• Sartenes de hierro de ø 20 cm.

• Desecador de vidrio de ø 200 mm.

• Termómetro de 0 a 200 °C.

• Termómetro digital Thermocouple tipo YuFong Tipo-K Model YF-162.

2.3.- ENVASES • Bolsas de polietileno de 250 µ para 50 Kg. de capacidad, de 200 µ para 20 Kg./cap., de 180 µ para

5 Kg/cap., de 150 µ para 2 Kg./cap. y de 70 µ para 500 gr./cap.

• Frascos de vidrio con tapa roscada para 500, 1.500, 3.000, 5.000 c.c.

• Tarros de hojalata con tapa hermética capacidad 1 litro.

• Recipiente de chapa de 20 Its.

2.4.- TAMICES • Tamiz de malla cuadrada en caja de bronce Circular de 20 cm de diámetro de 2 ½”, 2”, 1 ½”, 1”,

3/4",

1/2", 3/8", 1/4", 1/8", N°4, N°8, N°10, N°20, N°30, N°40, N"50, N°60, N°80, N°100, N°200 y N°270.

• Juego de tapa y fondo.

• Cepillo de cerda y bronce para limpieza de tamices

2.5.- SECADO, APARATOS E INSTALACIONES • Mesada con parrilla metálica con hornallas.

• Instalación de gas de alimentación central.

• Mecheros tipo Bunsen o Quemadores tipo Volcán o similar.

• Garrafa de gas licuado de 15kg

• Regulador de gas.

• Calentador a gas con garrafa propia

• Termómetro de 0-200 sensibilidad 0,1 °C

• Termómetro revestido de 0-200 sensibilidad 0,1 °C

• Termómetro de temperatura ambiente, revestido, sensibilidad 0,1 °C

• Tambor de 30 lts. en chapa de hierro, con robinete inferior y tapa roscada.

• Tela metálica con amianto de 20*20 cm.

• Ídem sin amianto, de 20*20 cm.

• Balanza para determinación de humedades con calentamiento regulable mediante lámpara de rayos

infrarrojos.

2.6.- INSTRUMENTAL PARA MEDIR PESOS


42

• Balanza de precisión eléctrica tipo Metler, Sartorius o similar, capacidad mínima 200 grs.

sensibilidad 0,1 gr.

• Balanza monoplato tipo Ohaus o Similar de tres escalas cap. mínima 2.500 grs. sensibilidad 0,1 gr

• Ídem de dos escalas capacidad mínima 25 Kg. sensibilidad 0,1 gr. con juego de pesas.

2.7.- INSTRUMENTAL TOPOGRÁFICO • Cinta métrica 2, 10, 25, 50 y 100 m.

• Juego de fichas 11 piezas con dos aros.

• Nivel óptico automático con estuche y trípode.

• Teodolito óptico de 20" con estuche y trípode.

• Mira parlante o telescópica de alumínio.

• Calibre de 20 cm. de recorrido

• Escuadra óptica 90° — 180°

• Jalones metálicos enchufables.

2.8.- APARATOS PARA ENSAYOS DE SUELO Y MATERIALES ESTABILIZADOS • Aparato de Casagrande.

• Acanalador para limite líquido

• Vidrio triple plano de 30*30 cm

2.9.- COMPACTACIÓN DE SUELOS • Moldes cilíndricos de acero tratado p/hacerlo inoxidable, para compactación, ø 30 cm y 15 cm.

• Pisón de compactación de acero tratado, 2,5 Kg. y de 4,5 Kg. a 45 cm.

• Rociador de agua.

• Extractor de probetas chicas compactadas.

• Extractor de probetas grandes compactadas.

2.10.- DETERMINACIÓN DE DENSIDADES • Mecha de 15 cm y de 7,5 cm p/ extracción de suelos.

• Embudo doble cono de 15 cm y de 10 cm.

• Bandeja con orificio central para doble cono de 15 y 10 cm.

• Juego de cilindros de hierro, ø 7,5 cm y alturas de 10-15 y 20 cm para determinación de densidad

aparente de arena.

• ídem de 10 cm y 15 cm de diámetro.

• Cuchara de mango largo p/ extracción de suelos.


43

• Cajón de madera revestida interiormente de chapa con tapa baúl de 40*80 cm y 40 cm de altura

para depósito de arena tamizada.

• Cajón con compartimentos para transporte de equipos para 6 determinaciones.

• Taladro para acople de mechas.

• Volumenómetro con caja para determinación densidades con 12 membranas.

2.11.- CONTROL DE MEZCLAS BITUMINOSAS • Moldes de compactación de acero, cilíndricos de 101,6 mm de diámetro interior y 76,3 mm de altura

con collar y base ajustables ASTEM―D-1559.

• Pisón de compactación de 98,4 mm de diámetro y 457 mm de caída, de 4,540 Kg. sin

características ASTEM-D-1559.

• Jarra de cobre con pico vertedor para cemento asfáltico de 500 c.c.

• Cápsula semiesférica de 5 lts. de capacidad para mezclar agregados y cemento (acero inox.)

• Baño termostático con regulación automática, capacidad 12 probetas Marshall.

• Extractor de probetas.

• Mordazas de acero según características ASTEM—D―1559.

• Dial para medición de fluencia de 0,01 mm de precisión, montado con equipo de freno.

• Compactador mecánico de probetas Marshall con doble pisón.

• Equipo recuperador de betún en mezclas asfálticas.

• Bomba de vacío, kitasatos y otros elementos para determinación de vacíos para el método Rice.

• Equipo completo para determinación del equivalente de arena (seis probetas).

• Máquina caladora para mechas con brocas diamantadas.

• Mechas con brocas diamantadas de 100 mm de diámetro para máquina caladora.

2.12.- CONTROL DE OBRAS DE HORMIGÓN • Moldes cilíndricos de hierro rígido, circulares de 15 cm de diámetro y 30 cm de altura, abierto

lateralmente con sistema de ajuste y base rígida ajustable. Para construcción de probetas a la

compresión.

• Barra de metal inoxidable de 16 mm de diámetro y 61 cm de largo con punta roma.

• Molde tronco—cónico de 30 cm de altura y bases de 10 y 20cm en chapa gruesa rígida. Para

ensayo de asentamiento. Base rígida de 30 X 30 cm.

• Regla metálica de 50 cm graduada.

• Pileta de hormigón con desagüe interior de 40 x 100 cm y 40 cm de altura.

• Máquina caladora para extracción de testigos cilíndricos.

• Mechas con broca diamantada de 150 mm de diámetro para máquina calado.


44

SECCIÓN III

CONDICIONES DEL CONTRATO

A. DISPOSICIONES GENERALES 1. Definiciones: 1.1 Las expresiones que se definen en los Datos del Contrato conservan el significado que allí se

les asigna y no se vuelven a definir en las condiciones del Contrato. Aceptación: significa la fecha de formalización del Contrato una vez recibida por el

Contratista la Carta de Aceptación enviada por el Contratante. La Lista de Cantidades consiste en un listado de ítem con unidad de medida y cantidad para

cada uno provista por el Contratante en la sección 7 de este Pliego. La Lista de Cantidades incluye las tareas de montaje, comprobación y puesta en marcha de las Obras o trabajos que deba ejecutar el Contratista.

Eventos Compensables son los definidos en la Cláusula 44 más adelante. Fecha de Terminación es la fecha de terminación de las Obras, certificada por el

Contratante. Contrato es el contrato celebrado entre el Contratante y el Contratista. Los Datos del Contrato definen los documentos y demás informaciones que integran el

Contrato. Contratista es la Empresa, o Unión Transitoria de Empresas cuya oferta para la ejecución de

las Obras ha sido aceptada por el Contratante. Materiales son todos los suministros, incluyendo elementos consumibles comprados por, o

suministrados al Contratista para ser incorporados en las Obras, o consumidos durante la ejecución del Contrato.

Programa de Actividades es un documento donde constan los métodos generales de

construcción, procedimientos, secuencias y tiempos de ejecución de todas las actividades relativas a la obra. (Plan de Trabajo)

Período de Responsabilidad por Defectos es el período mencionado en los Datos del

Contrato y calculado a partir de la fecha de terminación. (Período de Garantía de Obra) Período de Corrección de Defectos es el período dentro del cual el Contratista deberá

corregir los defectos notificados al Contratante por la Inspección Técnica. La duración del período la establece la Inspección Técnica.

Planos Actualizados son planos suministrados por el Contratista a la Inspección Técnica,

que muestran con precisión la Obra terminada y en el formato establecido por la Inspección Técnica.

Carta de Aceptación es la carta que constituye la aceptación formal por el Contratante de la

Oferta presentada por el Licitante ganador. Precio del Contrato es el precio especificado en la Carta de Aceptación y ajustado con

posterioridad de conformidad con las disposiciones del Contrato.


45

Días son días calendario y meses son meses calendario. Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido completada conforme al Contrato. Contratante es la parte que emplea al Contratista para la ejecución de las Obras. (La

Administración) Inspección Técnica es un servicio técnico autorizado y/o dependiente del Contratante, cuyo

nombre consta en los Datos del Contrato (o cualquier persona competente designada por el Contratante con notificación al Contratista, para actuar en su reemplazo), responsable de supervisar la ejecución de las Obras, administrar el Contrato, certificar los pagos que se adeuden al Contratista, emitir y valorar Variaciones del Contrato, conceder prórrogas de plazos y valorar los Eventos Compensables.(siempre con autorizaciones expresas de la Administración)

Equipos son las maquinarias y vehículos del Contratista que han sido trasladados

transitoriamente a la Zona de Obras a fin de construir las Obras. Precio Inicial del Contrato es el precio del Contrato indicado en la aceptación por escrito de

la oferta por el Contratante. Fecha Prevista de Terminación de las Obras es la fecha en que se prevé que el Contratista

debe terminar las Obras y que se especifica en los Datos del Contrato. Únicamente la Inspección Técnica puede modificar esta fecha mediante la concesión de una prórroga, o de una orden de acelerar los trabajos.

Planta es toda parte integral de las Obras que cumple una función mecánica, eléctrica o

electrónica. Zona de Obras es el área definida como tal en los Datos del Contrato. Informes de Investigaciones de la Zona de Obras son los informes descriptivos y

explicativos, incluidos en los Documentos de Licitación, acerca de las condiciones de la superficie y subterráneas del terreno de la Zona de Obras.

Fecha de Iniciación, que consta en los Datos del Contrato. Es la fecha en la que el

Contratista puede empezar los trabajos de las Obras, y que no necesariamente coincide con ninguna de las fechas de toma de posesión de la Zona de Obras. (Firma del Acta de Replanteo o de Iniciación de Obra), para la cual se fija un plazo m

Subcontratista es una empresa o UTE contratada por el Contratista para realizar parte de los

trabajos del contrato y que incluye trabajos en la Zona de Obras. Obras provisionales son obras necesarias para la construcción o montaje de las Obras, y

que el contratista debe diseñar, construir, instalar y retirar. Variación es toda instrucción impartida por la Inspección Técnica que modifica las Obras. Obras son aquellas que el Contratista debe construir, montar y entregar al Contratante en

virtud del Contrato y que se definen con mayor amplitud en las Especificaciones Técnicas y Planos.


46

2. Interpretación: 2.1 Para la interpretación de estas Condiciones del Contrato debe tenerse en cuenta que los

términos en singular también se refieren al plural y viceversa. Los encabezamientos de las cláusulas no tienen significado por si mismos. Las palabras que se usan en el Contrato tienen su significado corriente a menos que se las defina específicamente. La Inspección Técnica proporcionará aclaraciones acerca de las Condiciones del Contrato.

2.2 Cuando en los Datos del Contrato se especifique la terminación de las Obras por secciones,

las referencias que en las Condiciones del Contrato se hacen a las Obras, su Fecha de Terminación y su Fecha Prevista de Terminación se aplican a cualquiera de las secciones de las Obras (siempre que no se trate de la Fecha de Terminación y de la Fecha Prevista de Terminación de la totalidad de las Obras).

2.3 Los documentos que forman el Contrato se interpretarán de acuerdo al siguiente orden de

relación: (1) la Carta de Aceptación; (2) la Oferta del Contratista; (3) los Datos del Contrato; (4) las Condiciones del Contrato; (5) las Especificaciones; (6) La Lista de Cantidades; (7) los Planos; y (8) todo otro documento que los Datos del Contrato indiquen que forma parte del Contrato. 3. Idioma y ley Aplicable: 3.1 El idioma del Contrato y la ley que lo regirá se especifican en los Datos del Contrato. 4. Decisiones de la Inspección Técnica: 4.1 La Inspección Técnica designada por la Administración decidirá en primera instancia las

cuestiones que se susciten entre el Contratante y el Contratista en relación con el Contrato. 5. Delegación de Funciones: 5.1 La Inspección Técnica podrá, notificando previamente al Contratista, delegar todos sus

deberes y responsabilidades en otras personas previa aprobación de la Contratante, excepto el Árbitro y, asimismo, cancelar cualquier delegación.

6. Comunicaciones: 6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes, a las que se hace referencia en las

Condiciones del Contrato, sólo surtirán efectos cuando sean efectuadas por escrito. Toda notificación surtirá efectos sólo cuando sea recibida.

7. Subcontratistas: 7.1 El Contratista podrá emplear subcontratistas con el permiso de la Inspección Técnica, pero no

podrá ceder el Contrato sin contar con la aprobación por escrito del Contratante. La subcontratación no altera las obligaciones del Contratista.

Los antecedentes de los subcontratistas podrán ser considerados junto a los del Oferente, pero únicamente en los rubros en los cuales desarrollará actividades el subcontratista.


47

8. Otros Contratistas: 8.1 El Contratista deberá cooperar y compartir la Zona de Obras con otros contratistas,

autoridades públicas, empresas de servicios públicos y el Contratante en los períodos especificados en el Programa de Otros Contratistas. El Contratista también deberá proporcionarles los medios y servicios que se describen en dicho programa. El Contratante podrá modificar la Lista de Otros Contratistas, y notificará al Contratista dicha modificación.

9. Personal: 9.1 El Contratista deberá emplear el personal clave mencionado en la Lista de Personal Clave

para llevar a cabo las funciones especificadas en el programa u otro personal aceptado por la Inspección Técnica. La Inspección Técnica aprobará el reemplazo de personal clave sólo cuando la calificación, capacidad y experiencia de ellos sean iguales o superiores a las del personal mencionado en la lista.

9.2 Cuando la Inspección Técnica solicite al Contratista, indicando las causas que motivan el

pedido, la remoción de un miembro del personal o integrante de la fuerza laboral del Contratista, éste se ocupará de que dicha persona se retire de la Zona de Obras dentro de siete días y no tenga ninguna otra participación en los trabajos relacionados con el Contrato.

10. Riesgos del Contratista: 10.1 Correrán por cuenta del Contratista todos los riesgos de pérdidas o daños que sufran los

bienes materiales y las lesiones o muerte de las personas que se produzcan durante el período de cumplimiento del Contrato o como consecuencia del mismo y que no constituyan riesgos de excepción.

11. Riesgos del Contratante: 11.1 Correrán por cuenta del Contratante los riesgos de excepción, que son los siguientes: a) en la

medida en que afecten directamente la ejecución de las Obras en el país del Contratante, los riesgos de guerra, hostilidades, invasiones, actos de enemigos extranjeros, rebelión, revolución, insurrección, golpe militar o usurpación del poder, guerra civil, motín, conmoción o alteración del orden, a menos que se limiten a los empleados del Contratista, y contaminación proveniente de cualquier combustible o desecho nuclear o explosivo tóxico radiactivo,(b) las circunstancias que se deban exclusivamente al diseño de las Obras que no haya sido diseñada por el Contratista.

12. Seguros: 12.1 El Contratista deberá contratar seguros que aseguren al Contratista y al Contratante para

cubrir las siguientes eventualidades durante el período comprendido entre la Fecha de Iniciación y el vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos o del último Período de Corrección de Defectos, si éste fuera posterior:

(a) daños en los bienes de terceros ocasionados por actos u omisiones del Contratista; (b) muerte o lesiones ocasionadas por actos u omisiones del Contratista:

(i) a cualquier persona autorizada para estar en la Zona de Obras; (ii) a terceros que no se encuentren en la Zona de Obras; y

(c) daños sufridos por las Obras y los materiales durante la construcción. (d) accidentes de trabajo a todo su personal dependiente y de conducción


48

12.2 El Contratista deberá proporcionar a la Inspección Técnica, para su aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de Iniciación especificada en los Datos del Contrato y más adelante, cada vez que la Inspección Técnica lo solicite. Dichos seguros deberán proporcionar compensación pagadera en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o perjuicio ocasionado.

12.3 Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados exigidos, el Contratante podrá

contratar por si mismo los seguros cuyas pólizas y certificados debería haber suministrado el Contratista y podrá recuperar las primas pagadas por el Contratante de otros pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista.

12.4 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación de la Inspección Técnica. 12.5 Ambas partes deberán cumplir con las condiciones de las pólizas de seguro. 13. Indemnizaciones: 13.1 Cada una de las partes será responsable y deberá mantener indemne a la otra por toda

pérdida, gasto y reclamo por pérdidas o daños y perjuicios sufridos por los bienes materiales, lesiones y muerte que se produzcan como consecuencia de sus propios actos u omisiones.

13.2 La parte que reclama indemnización deberá adoptar todas las medidas razonables para

mitigar la pérdida o los daños y perjuicios que puedan producirse. 13.3 El Contratista deberá mantener indemne al Contratante de todo reclamo por daños y

perjuicios que sean consecuencia del desplazamiento de sus equipos o de Obras Provisionales fuera de la Zona de Obras.

14. Preguntas Acerca de los Datos del Contrato: 14.1 La Inspección Técnica responderá a eventuales preguntas sobre los Datos del Contrato. 15. Construcción de las Obras por el Contratista: 15.1 El Contratista deberá construir e instalar las Obras de conformidad con las Especificaciones

Técnicas y los Planos 16. Terminación de las Obras en la Fecha Prevista: 16.1 El Contratista podrá empezar las Obras en la Fecha de Iniciación y deberá ejecutarlas con

arreglo al Programa de Actividades que hubiera presentado con las actualizaciones que la Inspección Técnica hubiera aprobado y terminarlas en la Fecha Prevista de Terminación.

17. Aprobación de las Obras Provisionales del Contratista: 17.1 El Contratista deberá proporcionar los planos y especificaciones de las Obras Provisionales

propuestas, a la Inspección Técnica, quien deberá aprobarlas si cumplen con las Especificaciones Técnicas y Planos.

17.2 El Contratista será el responsable del diseño de las Obras Provisionales. 17.3 La aprobación de la Inspección Técnica no alterará la responsabilidad del Contratista con

respecto al diseño de las Obras Provisionales. 17.4 El Contratista deberá obtener las aprobaciones de terceros que sean necesarias respecto del

diseño de las Obras Provisionales.


49

18. Condiciones de Higiene y Seguridad: 18.1 El Contratista será responsable de las condiciones de seguridad de todas las actividades que

se desarrollen en la Zona de Obras.

Debe darse cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 19.587 y su Decreto Reglamentario 351/79 - al Decreto 911/96 sobre Seguridad en la Construcción, y a lo normado en la Ley Nº 24.557 sobre Riesgos y Accidentes del Trabajo.

El Contratista deberá presentarse conjuntamente con el Plan de Obras Definitivo, el Plan de Prevención sobre todos los ítems que componen la obra, indicando los riesgos potenciales de cada uno de ellos y las medidas mitigatorias a cumplir. Asimismo será de cumplimiento obligatorio y deberá figurar en el mismo las condiciones de Higiene a brindar a los trabajadores, la ropa prevista y los elementos de protección personal a asignar para cada tarea. Dicho plan deberá ser avalado por un profesional habilitado al efecto, el que llevará en obra un registro e informe de lo actuado, tal como lo indicado en la Ley y sus reglamentaciones.

19. Descubrimientos: 19.1 Cualquier cosa de interés histórico o de otra naturaleza o de valor significativo que se

descubra inesperadamente en la zona de Obras será de propiedad del Contratante. El Contratista deberá notificar a la Inspección Técnica acerca del descubrimiento y seguir las

instrucciones que éste impartiere sobre la manera de proceder. 20. Posesión de la Zona de Obras: 20.1 El Contratante entregará al Contratista la posesión de todas las partes de la Zona de Obras.

Si no se entregara la posesión de alguna parte en la fecha estipulada en los Datos del Contrato, se considerará que el Contratante ha demorado el inicio de las actividades pertinentes y que éste constituirá un Evento Compensable.

21. Acceso a la Zona de Obras: 21.1 El Contratista deberá permitir a la Inspección Técnica, y a cualquier persona autorizada por

éste, el acceso a la zona de Obras y a todo lugar donde se estén realizando o se prevean realizar los trabajos relacionados con el Contrato.

22. Instrucciones: 22.1 El Contratista deberá cumplir con todas las instrucciones de la Inspección Técnica que se

ajusten a la ley aplicable en el lugar de la Zona de Obras. B. CONTROL DE PLAZOS 23 Programa: 23.1 Dentro del plazo establecido en los Datos del Contrato, el Contratista presentará a la

Inspección Técnica, para su aprobación, un programa de actividades en el que consten los métodos, mecanismos, orden y cronología de las actividades relativas a las Obras.

23.2 La actualización del programa mostrará los avances reales de cada actividad y sus efectos

sobre los plazos de las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en la secuencia de las actividades.

23.3 El Contratista deberá presentar a la Inspección Técnica para aprobación un programa de

actividades actualizado, por lo menos con la periodicidad establecida en los Datos del


50

Contrato. Si el Contratista no lo suministrara oportunamente, la Inspección Técnica podrá retener el monto especificado en los Datos del Contrato del certificado de pago siguiente hasta el momento del primer pago que deba efectuarse después de la fecha en que se haya presentado el programa tardíamente.

23.4 La aprobación del programa por la Inspección Técnica no deberá modificar de manera alguna

las obligaciones del Contratista. El Contratista podrá revisar el programa y presentárselo nuevamente a la Inspección Técnica en cualquier momento. El programa revisado deberá contemplar los efectos de las Variaciones y de los Eventos Compensables.

24. Prórroga de la Fecha Prevista de Terminación: 24.1 La Inspección Técnica deberá prorrogar la Fecha Prevista de Terminación cuando se

produjera un Evento Compensable o se ordenara una Variación que hiciera imposible la Terminación de las Obras en la Fecha Prevista de Terminación sin que el Contratista tuviera que adoptar medidas para acelerar el ritmo de ejecución de los trabajos pendientes que exigieran al Contratista incurrir en costos adicionales.

24.2 La Inspección Técnica determinará si debe prorrogarse la fecha prevista de terminación y por

cuánto tiempo, dentro de los 21 días del momento en que el Contratista le solicitare una decisión sobre los efectos de una Variación o de un Evento Compensable y le proporcionare toda la información de respaldo. Si el Contratista no hubiere dado alerta anticipada acerca de alguna demora o no hubiere cooperado para resolverla, la demora debida a esta falta de cooperación no será considerada para determinar la nueva fecha prevista de terminación.

25. Aceleración del Ritmo de Ejecución: 25.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras antes de la Fecha Prevista

de Terminación, la Inspección Técnica deberá solicitar al Contratista propuestas con la indicación de las modificaciones de precios requeridas para acelerar el ritmo de ejecución de los trabajos. Si el Contratante las aceptara, la fecha prevista de terminación será modificada en consecuencia y confirmada por el Contratante y el Contratista.

25.2 Si el Contratante aceptara las propuestas y precios del Contratista para acelerar el ritmo de

ejecución de los trabajos, ellas se incorporarán al precio del Contrato y se tratarán como Variaciones.

26. Demoras Ordenadas por la Inspección Técnica: 26.1 La Inspección Técnica podrá ordenar al Contratista que demore la iniciación o el avance de

cualquier actividad relativa a las Obras 27. Reuniones de Administración de Obra: 27.1 Tanto la Inspección Técnica como el Contratista podrán solicitar a la otra parte su asistencia

obligatoria a reuniones de administración de obra. El objetivo de dichas reuniones será revisar la programación de los trabajos pendientes y resolver asuntos planteados conforme al procedimiento de alerta temprana.

27.2 La Inspección Técnica deberá llevar un registro de lo tratado en las reuniones de

administración de obra y suministrar copias del mismo a los asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia reunión o con posterioridad a ella, la Inspección Técnica deberá decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes, las respectivas obligaciones con respecto a las medidas que deban adoptarse.

28. Aviso Anticipado Oportuno:


51

28.1 El Contratista deberá avisar a la Inspección Técnica lo antes posible acerca de futuros

eventos probables específicos o circunstancias que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el precio del Contrato o demorar la ejecución de las Obras. La Inspección Técnica podrá solicitar que el Contratista entregue una estimación de los efectos esperados del hecho o circunstancia futuro en el Precio del Contrato y la Fecha de Terminación. El Contratista deberá proporcionar dicha estimación tan pronto como sea razonablemente posible.

28.2 El Contratista deberá colaborar con la Inspección Técnica en la preparación y consideración

de propuestas acerca de la manera en que los efectos de dicho hecho o circunstancia puedan ser evitados o reducidos por alguno de los participantes en el trabajo y para ejecutar las instrucciones correspondientes que ordenare la Inspección Técnica.

C. CONTROL DE CALIDAD 29. Identificación de los Defectos: 29.1 La Inspección Técnica deberá controlar el trabajo del Contratista y notificar los defectos que

encontrare. Dicho control no modificará de manera alguna las obligaciones del Contratista. La Inspección Técnica podrá ordenar al Contratista que localice un defecto y que exponga y verifique cualquier trabajo que la Inspección Técnica considerare que puede tener algún Defecto.

30. Pruebas: 30.1 Cuando la Inspección Técnica ordenare al Contratista realizar alguna prueba que no

estuviera contemplada en las especificaciones a fin de verificar si algún trabajo tiene Defectos y la prueba revelara que los tiene, el costo de la prueba y las muestras serán de cargo del Contratista. Si no se encontrara ningún defecto, la prueba se considerará un Evento Compensable.

31. Corrección de Defectos: 31.1 La Inspección Técnica notificará al Contratista todos los defectos de los que la Inspección

Técnica tenga conocimiento, antes de finalizado el Período de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la Fecha de Terminación. El Período de Responsabilidad por Defectos se extenderá si los Defectos persisten, hasta el final del último Período de Corrección de Defectos.

31.2 Cada vez que se notifica un Defecto comenzará un período de corrección del defecto. El

Contratista corregirá el defecto antes de haber transcurrido ese período. 31.3 El Contratista deberá corregir la totalidad de los Defectos antes de finalizado el Período de

Responsabilidad por Defectos. 31.4 La Inspección Técnica deberá certificar que todos los Defectos se encuentran corregidos en

la fecha de expiración del Período de Responsabilidad de Defectos. 32. Defectos no Corregidos Después de la Fecha de Terminación: 32.1 La Inspección Técnica podrá hacer corregir un Defecto por un tercero si el Contratista no lo

hubiera hecho dentro del Período de Corrección de Defectos. 32.2 La Inspección Técnica deberá notificar al Contratista por lo menos con 15 días de anticipación

que se propone hacer corregir el defecto por un tercero, y si el Contratista no lo corrigiera


52

dentro de dicho período, la Inspección Técnica podrá proceder de acuerdo a lo notificado. El costo que ello importe será deducido del Precio del Contrato.

D. CONTROL DEL COSTO 33. Lista de Cantidades: 33.1 La Lista de Cantidades deberá contener los rubros correspondientes a la construcción,

montaje, prueba y puesta en servicio de los trabajos que deba ejecutar el Contratista. 33.2 La Lista de Cantidades se usa para calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le paga

por la cantidad de trabajo realizado al precio unitario especificado en la Lista de Cantidades y en la forma estipulada en las Especificaciones Técnicas Particulares.

34. Modificación del Programa de Actividades: 34.1 El Contratante podrá modificar las cantidades de la Lista de Cantidades, modificación que

será obligatoria para el Contratista, bajo las condiciones de la Cláusula 18 del Anexo con Cláusulas.

35. Variaciones: 35.1 Todas las variaciones deberán incluirse en los Programas de Actividades actualizados

proporcionados por el Contratista. 36. Pago de Variaciones: 36.1 Cuando la Inspección Técnica solicite una cotización para la ejecución de la Variación, el

Contratista deberá proporcionársela dentro de los siete días de solicitada, o del período más prolongado que la Inspección Técnica hubiera determinado. La Inspección Técnica deberá analizar la cotización antes de que se ordene la Variación.

36.2 Si la cotización del Contratista no fuere razonable, la Inspección Técnica podrá ordenar

ejecutar la Variación por un tercero y modificar el Precio del Contrato basado en la estimación de la Inspección Técnica de los efectos de la Variación sobre los costos del Contratista.

36.3 Si la Inspección Técnica decide que la urgencia de la Variación no permite suministrar y

analizar una cotización para las Variaciones sin demorar los trabajos, no se proporcionará cotización alguna y la Variación se considerará como un Evento Compensable.

36.4 El Contratista no tendrá derecho al pago de los costos adicionales en que hubiera incurrido y

que podrían haberse evitado si él hubiese dado aviso anticipado oportuno. 37. Predicciones del Flujo de Fondos: 37.1 Cuando se actualice el Plan de Trabajo o el Programa de Actividades el Contratista deberá

proporcionar a la Inspección Técnica una estimación actualizada del flujo de fondos, la que comprenderá distintas monedas según lo especificado en el Contrato, con las conversiones necesarias a las tasas de cambio del Contrato.

38. Certificados de Pago: 38.1 El Contratista deberá proporcionar a la Inspección Técnica liquidaciones mensuales del valor

estimado de los trabajos ejecutados menos los montos acumulados de certificados anteriores.


53

38.2 La Inspección Técnica verificará las liquidaciones mensuales del Contratista y certificará los montos que deben pagársele.

38.3 La Inspección Técnica determinará el valor de los trabajos ejecutados. 38.4 El valor de los trabajos ejecutados comprende el valor de las actividades terminadas

comprendidas en la Lista de Cantidades y su medición se realizará dentro de los 5 (cinco) primeros días del mes posterior a la ejecución de los trabajos.

38.5 El valor de los trabajos terminados comprende la valoración de las Variaciones y los Eventos

Compensables y se ajustará para tomar en cuenta las deducciones por concepto de anticipos y retenciones.

38.6 La Inspección Técnica podrá excluir cualquier ítem incluido en un certificado anterior o reducir

la proporción de cualquier ítem que se hubiera incluido en un certificado anterior teniendo en cuenta información reciente.

39. Pagos: 39.1 El Contratante deberá pagar al Contratista los montos que la Inspección Técnica hubiera

aprobado dentro del plazo de 30 días que se extiende a partir de la fecha de aprobación en la forma especificada en el Contrato. Si el Contratante efectuare algún pago con atraso, en el siguiente se deberán abonar al Contratista intereses sobre el pago atrasado, los que se calcularán a partir de la fecha en la que debería haberse efectuado el pago hasta la fecha en que se efectúa el pago atrasado y a la tasa de interés aplicable a los préstamos comerciales indicada en los Datos del Contrato, respecto de cada una de las monedas en que se efectúen los pagos.

40. Eventos Compensables: 40.1 Los siguientes eventos serán Eventos Compensables:

( ) El Contratante no permite el acceso a alguna parte de la Zona de Obras en la fecha de toma de posesión de la misma especificada en los Datos del Contrato

( ) El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de una manera que afecta el

trabajo del Contratista en virtud del contrato. ( ) La Inspección Técnica no emite los planos, especificaciones o instrucciones

requeridas para la oportuna ejecución de la Obra. ( ) La Inspección Técnica ordena al Contratista poner al descubierto o realizar pruebas

adicionales respecto de trabajos que se comprueba no tienen defecto alguno. ( ) La Inspección Técnica niega sin razón el permiso para efectuar una subcontratación. ( ) La Inspección Técnica imparte instrucciones para resolver una situación imprevista,

pérdida o daños ocasionados por el Contratante, o trabajos adicionales necesarios por razones de seguridad u otros motivos.

( ) Otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios públicos o el

Contratante no cumplen con su trabajo en las fechas y las demás condiciones estipuladas en el Contrato y ocasionan demoras o costos adicionales al Contratista.

( ) El anticipo se paga con atraso.


54

( ) Los efectos de cualquiera de los riesgos del Contratante ( ) La Inspección Técnica demora sin razón la emisión del Certificado de Recepción

Final ( ) Otros Eventos Compensables que constan el Contrato o que la Inspección Técnica

determine son aplicables. 40.2 Si el Evento Compensable ocasionara costos adicionales o impidiera que los trabajos se

terminaran en la fecha prevista de terminación, el precio del Contrato será incrementado y/o la fecha prevista de terminación será prorrogada. La Inspección Técnica decidirá si el Precio del Contrato deberá incrementarse, el monto del incremento, y en que medida la fecha prevista de terminación deberá prorrogarse.

40.3 Tan pronto como el Contratista proporcione información sobre los efectos de cada Evento

Compensable en el costo, según su estimación, la Inspección Técnica la evaluará y ajustará el precio del Contrato como corresponda. Si la estimación del Contratista no fuera comisionada razonable, la Inspección Técnica efectuará otra y ajustará el precio del Contrato correspondiente. La Inspección Técnica supondrá que el Contratista reaccionará en forma competente y con prontitud al evento.

40.4 El Contratista no tendrá derecho al cobro de ninguna indemnización en la medida en que los

intereses del Contratante se vieran perjudicados por el hecho de que el Contratista no hubiera dado aviso anticipado oportuno o no hubiera cooperado con la Inspección Técnica.

41. Impuestos: 41.1 La Inspección Técnica deberá ajustar el Precio del Contrato si los impuestos y derechos de

los tipos especificados en los Datos del Contrato cambian en el período comprendido entre la fecha que sea 28 días anterior a la presentación de las ofertas para el Contrato y la fecha del último certificado de terminación. El ajuste se hará por el monto de los cambios en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre que dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el precio del Contrato.

42. Monedas: 42.1 Cuando los pagos se efectúan en monedas distintas de la moneda del país del Contratante,

las tasas de cambio que se usen para el cálculo de los montos a pagar serán las vigentes a la fecha establecida en la Lista de Tasas de Cambio del Contrato.

43. Ajuste de costos: 43.1 No se reconocerá ningún tipo de Ajuste de Costos en la Obra. 44. Retenciones: 44.1 El Contratante deberá retener en concepto de fondo de reparos, de cada pago que se adeude

al Contratista, la proporción estipulada en los Datos del Contrato hasta la terminación de la totalidad de las Obras.

44.2 Al terminarse la totalidad de las Obras se deberá retener la parte del fondo de reparos

constituido que la Inspección Técnica estime necesaria para cubrir la ejecución de la


55

corrección de defectos establecidos, y se le pagará al Contratista el resto. Al concluir el Período de Responsabilidad de Defectos y una vez que la Inspección Técnica haya certificado que se han corregido todos los defectos se devolverá el saldo de lo retenido.

45. Compensación por Liquidación de Daños y Perjuicios: 45.1 El Contratista deberá pagar al Contratante Compensación por Liquidación de Daños y

Perjuicios el monto por día fijado en los Datos del Contrato, por cada día de demora respecto de la Fecha Prevista de Terminación. El monto total de Daños y Perjuicios no deberá exceder el monto definido en los Datos del Contrato. El Contratante podrá deducir multas debidas a los pagos que se adeudaren al Contratista. Las obligaciones del Contratista no se verán afectadas por el pago de multas en materias ajenas a los efectos de la demora.

45.2 Si después de abonadas las multas se prorrogará la Fecha Prevista de Terminación, la

Inspección Técnica deberá corregir los pagos en exceso que hubiere efectuado el Contratista por concepto de Liquidación de Daños, en el siguiente certificado de pago. Se deberán pagar intereses al Contratista sobre lo abonado en exceso, desde de la fecha de pago hasta la fecha de reembolso, a las tasas especificadas en los Datos del Contrato.

46. Bonificaciones: 46.1 Se pagará al Contratista si así se lo ha previsto en Datos del Contrato una bonificación, que

se calculará a la tasa fijada en los mismos por cada día de adelanto de la Fecha de Terminación con respecto a la Fecha Prevista de Terminación. La Inspección Técnica deberá certificar que se han terminado las Obras aún cuando el plazo para terminarlas no estuviera vencido.

47. Pago Anticipado: 47.1 El Contratante pagará al Contratista el anticipo por el monto y en la fecha estipulada en los

Datos del Contrato, contra la presentación por el Contratista de una Garantía de Anticipo expresada en alguna de las siguientes modalidades:

a) fianza bancaria (o carta de crédito irrevocable emitida por un banco establecido en

Argentina que el Licitante haya verificado previamente que es aceptable para el Contratante), en la forma indicada en los Documentos de Licitación;

b) póliza de seguro de caución emitida por una aseguradora aceptada por la

Superintendencia de Seguros de la República Argentina. Dicha garantía permanecerá en vigencia hasta que se haya reembolsado el pago anticipado,

aunque su monto será reducido progresivamente en la medida de lo reembolsado por el Contratista.

47.2 El Contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar Equipos, Planta y gastos que se

requieran específicamente para la ejecución de las Obras. El Contratista deberá demostrar que el pago anticipado se ha utilizado para tales fines con la presentación a la Inspección Técnica de copias de las facturas u otros documentos.

47.3 El Anticipo será reembolsado deduciendo los montos establecidos en los Datos del Contrato

de los pagos que se adeuden al Contratista en conformidad con el plan de porcentajes terminados de las Obras especificado en los Datos del Contrato. No se tomarán en cuenta el Anticipo ni sus reembolsos para los efectos de determinar la valoración de trabajos realizados, Variaciones, Ajuste de Precios, Eventos Compensables, Bonificaciones, ni Compensaciones por Liquidación.


56

48. Garantías: 48.1 El Contratista deberá haber proporcionado al Contratante la Garantía de Fiel Cumplimiento

del Contrato la que deberá haber sido emitida de la manera indicada en la Subcláusula 34.1 de las Condiciones Generales del Contrato y estar expresada en la moneda en que deba pagarse el Precio del Contrato. La validez de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato excederá en 28 días la fecha de emisión del Certificado de Término de la Obra tanto en el caso de una fianza bancaria como en el de un seguro de caución o de un depósito.

49. Trabajo Diario: 49.1 Los precios unitarios correspondiente a Trabajo Diario indicados en la oferta del Contratista

se deberán aplicar a pequeñas cantidades adicionales de trabajo y sólo cuando la Inspección Técnica hubiera impartido por adelantado instrucciones por escrito para que los trabajos adicionales se paguen de esa manera.

49.2 El Contratista deberá registrar todo trabajo que deba pagarse a jornal en formularios

aprobados por la Inspección Técnica. Todo formulario completado deberá ser verificado y firmado por la Inspección Técnica dentro de los dos días de haberse realizado el trabajo.

49.3 Sólo se pagará al Contratista el trabajo a jornal cuando los formularios hayan sido firmados. 50. Costo de Reparaciones: 50.1 El Contratista deberá reparar a su propio costo las pérdidas o daños y perjuicios que sufran

las Obras o los materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la fecha de Iniciación de las Obras y el vencimiento de los Períodos de Corrección de Defectos, cuando dichas pérdidas, daños y perjuicios sean ocasionados por sus propios actos u omisiones.

E. TERMINACIÓN DEL CONTRATO 51. Terminación: 51.1 El Contratista cuando considere que ha concluido las obras podrá solicitar a la Inspección

Técnica que verifique tal circunstancia. Si la Inspección Técnica considera que se ha cumplido la ejecución de la totalidad de las tareas incluidas en el Programa de Actividades pero subsistieran defectos por corregir, podrá realizar una recepción provisoria de los trabajos, labrando un Acta de Defectos a ser corregidos por el Contratista, comenzando el período de corrección defectos.

51.2 Cuando verifique que se han terminado las Obras, la Inspección Técnica deberá extender un

Certificado de Recepción Definitiva de Obra en el que dejará constancia de ello para el Contratista y el Contratante.

52. Recepción de las Obras por el Contratante: 52.1 El Contratante se hará cargo de la Zona de Obras y de las Obras dentro de los siete días de

la fecha en que la Inspección Técnica hubiera extendido el Certificado de Terminación de las Obras.

53. Liquidación Final:


57

53.1 El Contratista deberá proporcionar a la Inspección Técnica una liquidación detallada en la que consten todos los montos que el Contratista considere que se le adeudan en virtud del Contrato antes del vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos. La Inspección Técnica deberá emitir un Certificado de Corrección de Defectos y certificar todo pago final que se adeude al Contratista dentro de los 60 días de recibida la liquidación si ésta fuera correcta y estuviera completa. Si no fuera así, la Inspección Técnica deberá hacer una lista de correcciones o adiciones que fueran necesarias. Si después de haberse vuelto a presentar, la Liquidación Final aún no fuera satisfactoria, la Inspección Técnica decidirá el monto que debe pagarse al Contratista, y emitirá el certificado de pago.

54. Manuales de Operación y Mantenimiento: 54.1 Si se necesitan planos y/o manuales de operación y mantenimiento actualizados, el

Contratista los proporcionará en la fecha especificada en los Datos del Contrato. 54.2 Si el Contratista no proporcionara los planos y/o manuales en la fecha estipulada en los Datos

del Contrato o si no fueran satisfactorios para la Inspección Técnica, éste deberá retener el monto especificado en los Datos del Contrato, de los pagos que se adeudaren al Contratista.

55. Rescisión: 55.1 El Contratante o el Contratista podrán rescindir el Contrato si la otra parte incurriese en

incumplimiento grave del Contrato. 55.2 Los incumplimientos fundamentales del contrato incluirán, pero no se limitarán, a los

siguientes:

( ) el Contratista suspende los trabajos por 28 días cuando en el programa vigente la suspensión no está prevista y sin la autorización de la Inspección Técnica;

( ) la Inspección Técnica ordena al Contratista demorar el avance de las Obras

subsistiendo la orden por más de 28 días y; ( ) el Contratante o el Contratista son declarados en quiebra o entraran en liquidación

por razones distintas de una reorganización o fusión; ( ) el Contratante no paga al Contratista un pago certificado por la Inspección Técnica,

dentro de los 84 días de la fecha del certificado de la Inspección Técnica; ( ) la Inspección Técnica notifica que no proceder a la corrección de un defecto

determinado constituye un caso de incumplimiento grave del Contrato, y el Contratista no procede a corregirlo dentro del período que la Inspección Técnica determinara razonable; y

( ) el Contratista no mantiene una garantía exigida.

55.3 Cuando cualquiera de las partes del Contrato notificara fehacientemente a la Inspección

Técnica acerca de un incumplimiento del Contrato, por una causa diferente a las indicadas en la cláusula 59.2, la Inspección Técnica deberá determinar si el incumplimiento es grave o no.

55.4 Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, el Contratante podrá rescindir el Contrato por

causas propias que impidan su cumplimiento del contrato 55.5 Si el Contrato fuere rescindido, el Contratista deberá suspender de inmediato los trabajos,

disponer las medidas de seguridad necesarias en la Zona de Obras y retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente posible.


58

56. Pagos Posteriores a la Rescisión: 56.1 Si se rescindiere el Contrato por incumplimiento del Contratista la Inspección Técnica deberá

emitir un certificado en el que conste el valor de los trabajos realizados y los materiales comprados por el Contratista menos los pagos recibidos por él hasta la fecha de emisión de este certificado y menos el porcentaje indicados en los Datos del Contrato, que haya que aplicar al valor de los trabajos, que no se hubieran terminado. No serán aplicables compensaciones adicionales por Liquidación de Daños y Perjuicios. Si el monto total que se adeudara al Contratante excediere al monto de cualquier pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia constituirá una deuda a favor del Contratante.

56.2 Si el Contrato se rescindiere por causa del Contratante o por incumplimiento o frustración del

Contrato por el Contratante, la Inspección Técnica deberá emitir un certificado por el valor de los trabajos realizados, los materiales comprados, el costo razonable que comprenda el retiro de los equipos y la repatriación del personal del Contratista ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el Contratista hubiera incurrido a los fines del resguardo y seguridad de las Obras, menos los pagos anticipados que hubiera recibido hasta la fecha de este certificado. Esto se realizará sin perjuicio de otras acciones que pudieran corresponder a las partes.

60. Bienes Materiales: 60.1 Todos los materiales que se encuentren en la Zona de Obras, la Planta, el Equipo, las Obras

Provisionales y las Obras, se considerarán de propiedad del Contratante si el Contrato se rescindiera por incumplimiento del Contrato por el Contratista.

61. Liberación de Cumplimiento (Frustración): 61.1 Si se determina que el Contrato no podrá completarse por cualquier evento que esté

totalmente fuera de control del Contratante o del Contratista, la Inspección Técnica deberá certificar que el Contrato se ha vuelto de cumplimiento imposible. El Contratista deberá disponer de las medidas de seguridad necesarias en la Zona de Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después de recibir este certificado, y deberá pagársele todo trabajo realizado antes de que la recepción del certificado, así como de todo trabajo posterior a ella, sobre el cual hubiese compromisos.


59

SECCIÓN IV

DATOS DEL CONTRATO Corresponden a la obra: EJECUCION DE BASE ESTABILIZADO GRANULAR Y CARPETA ASFALTICA Los rubros seguidos de la abreviatura "N/A" no son aplicables en este Contrato. También forman parte del Contrato los siguientes documentos:

• la Oferta y la Carta de Aceptación

• las Condiciones del Contrato

• las Especificaciones Técnicas

• los Planos

• la Lista de Cantidades

• el Programa de Otros Contratistas

• la Lista de Personal Clave

• la Lista de Impuestos, presentadas en el punto 4.1

• * La Inspección Técnica es La Secretaria de Obras Públicas de la MUNICIPALIDAD DE CASILDA.

* La Fecha Prevista de Terminación de la totalidad de las Obras es el indicado en el Programa de Actividades y que para esta obra es de 120 días corridos.

• * El Contratista deberá presentar el programa relativo a las Obras dentro de los diez (10) días de habérsele notificado la aceptación de su oferta.

• La Zona de Obras está en las zonas indicadas en los planos correspondientes en la localidad de CASILDA

• El Período de Responsabilidad por Defectos es de 365 días.

* El monto mínimo de la cobertura de seguro de los bienes materiales y de lesiones y muerte son los especificados por las leyes en vigencia.

* El programa debe actualizarse cada 60 días.

* La retención por la presentación atrasada de la actualización del programa es del uno (1 %) por ciento de la garantía de fiel cumplimiento de la obra por cada día de atraso.

* El idioma en que deben redactarse los documentos del Contrato es el español.

• La ley por la que se regirá el Contrato es la vigente en la República Argentina.


60

•••• La moneda del Contrato es el peso

• La proporción a retenerse de los pagos es del 5 % del monto de cada certificado. (Fondo de reparo).

• La máxima Compensación por Liquidación de Daños y Perjuicios para la totalidad de las obras es 15 % del Precio Final del Contrato

* Bonificación: NO CORRESPONDE

* Anticipo: NO CORRESPONDE *FINANCIACION: A través de la Secretaria de Obras Publicas de la Nación, de acuerdo al Convenio suscripto con la misma, donde el Monto de la Oferta deberá ser financiado obligatoriamente en hasta seis (6) cuotas mensuales y consecutivas como Plazo mínimo.

• El monto de la garantía de fiel cumplimiento del contrato es del cinco (5%) por ciento.

• * La fecha en la que deben proporcionarse los planos y/o manuales actualizados de operación y mantenimiento es 30 días antes de la recepción provisional de las obras.

• El monto de la retención en caso de que los planos y/o manuales actualizados de operación y mantenimiento no se proporcionaren en la fecha estipulada es el especificado en el pliego, será del 50 % de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.

• En caso que el Contratista deje trabajos inconclusos que signifiquen costo para la Contratante, la Inspección está autorizada a retener la última certificación hasta tanto se realicen todos los trabajos en la forma indicada por esta última.


61

SECCIÓN V

CLÁUSULAS ADICIONALES

Entre paréntesis se indica, cuando corresponde, la cláusula de referencia perteneciente a la Sección IV- Condiciones del Contrato. 1. Fondo de Reparo (Cl.47): 1.1 De cada certificado de obra que el Contratista presente, se deducirá el cinco por ciento (5%)

del monto del mismo, que constituirá el Fondo de Reparo. Este será reintegrado totalmente al Contratista si así correspondiere luego de firmada el Acta de Recepción Definitiva de la Obra. El importe acumulado en este Fondo no devengará intereses y podrá ser reemplazado en cualquier momento por una garantía, consistente en fianza bancaria, póliza de caución, o un cheque certificado a favor del Contratante, con los mismos recaudos que la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

2. Obras Urgentes (Cl.28) : 2. 1 En los casos de obras urgentes, así denominadas por las órdenes de servicio de la

Inspección Técnica, si el Contratista no demostrase la suficiente actividad durante la ejecución de los trabajos o si ellos quedaran paralizados, la Inspección Técnica previa autorización del Contratante podrá continuarlos por vía administrativa, deduciendo en ese caso el valor de la obra así realizada por vía administrativa, del monto total del Contrato.

3. Materiales (Cl.60) : 3.1 Si durante la ejecución se constatara la inexistencia en plaza de materiales o equipos

exigidos en la documentación contractual, el Contratante será quien determine el material que reemplazará al improvisto, conviniéndose entre las partes si el reemplazo se habrá de constituir en un evento compensable.

4. Control de Materiales (CI.32-33) : 4.1 El control de los trabajos a ejecutar y de los materiales a emplear lo ejercerá la Inspección

Técnica, cuyas indicaciones deberán ser acatadas sin demora, bajo pena de disponer la suspensión de los trabajos hasta tanto sean cumplidas, y aún rescindir el Contratante el Contrato, en caso de persistir el Contratista en el incumplimiento de las órdenes impartidas. Los días que dure la suspensión de las obras por las causas expuestas precedentemente se computarán como laborales a los efectos de los plazos de ejecución.

4.2 Los materiales a utilizar en las obras se ajustarán estrictamente a las disposiciones

contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones. 4.3 En cualquier momento, durante el curso de los trabajos, la Inspección Técnica podrá retirar

muestras y/o probetas con citación del Contratista, las que serán analizadas y ensayadas en laboratorios, con el objeto de controlar la calidad de los materiales y la proporción de los componentes de las mezclas utilizadas. Los resultados de estos análisis y ensayos serán tenidos en cuenta, constituyendo elementos de juicio irrefutable para la recepción de los trabajos.

4.4 El Contratante, por vía de excepción y con el asesoramiento de la Inspección Técnica, podrá

disponer la aceptación de un material aun cuando el mismo no cumpla estrictamente las condiciones previstas en las especificaciones, siempre que el conjunto de los ensayos a que fuera sometido permita formar opinión favorable de dicho material. Si el precio de éste fuera


62

inferior al del especificado dispondrá la aceptación siempre que se efectúe un reajuste de precios.

4.5 La utilización voluntaria de materiales de superior calidad a la especificada no dará derecho al

Contratista a exigir mejoras de precios. 4.6 El Contratista será responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar el uso

indebido de materiales patentados. 5. Reclamos por Rechazo de Materiales (CI.23-24): 5.1 El Contratista podrá reclamar ante la Inspección Técnica si considera injusto el rechazo de los

materiales, no pudiendo sin embargo, hacer uso de los mismos hasta tanto no recaiga resolución definitiva. Si los materiales fueran definitivamente rechazados deberán ser retirados de la obra dentro del plazo que se establece en la notificación bajo pena de la multa que se establece en los Datos del Contrato.

6. Mora por Rechazo de Materiales (CI.23-27): 6.1 Si el impedimento por usar un material dado, ocasionara demora en la ejecución de la obra,

esta mora no será computada en perjuicio de los plazos del Contratista si el material fuera aceptado. En caso contrario la mora se computará.

6.2 Son causas susceptibles del rechazo de un material dado aquellas debidas a malas

condiciones de almacenaje, una larga estadía en el obrador, etc. siempre que hayan alterado sus condiciones de uso.

7. Descarga y Acarreo de Materiales (CI.36): 7.1 Corresponde al Contratista la descarga y el acarreo de materiales hasta el pie de la obra por

cuenta exclusiva del Contratista, quien se hace responsable de todas las normas en las descargas de los materiales que se consignen, debiendo por esta circunstancia abonar las multas a que se haga pasible, estadía de los vagones o cargas en las playas de estacionamiento.

8. Materiales e Instalaciones Existentes (CI. nueva) : 8.1 El Contratista retirará sin cargo los materiales e instalaciones aéreas y/o subterráneas

existentes en el lugar de ejecución de la obra, los que quedarán de propiedad del Contratante.

8.2 En todos los casos los materiales e instalaciones citados serán transportados y depositados

por cuenta del Contratista en el lugar que indique la Inspección Técnica. El Contratista será responsable de dichos elementos hasta su recepción por parte del Contratante.

9. Vicios de Materiales y Obras (CI.31): 9.1 Ante la sospecha de vicios no visibles de materiales u obras, la Inspección Técnica podrá

ordenar la demolición, desarme o desmontaje y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse del fundamento de su sospecha. Si los defectos fueran comprobados todos los gastos originados por tal motivo estarán a cargo del Contratista, en caso contrario serán abonados por el Contratante.

9.2 Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía, el Contratista deberá

reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que le señale el Contratante. Transcurrido el mismo, dichos trabajos podrán ser ejecutados por el Contratante o terceros a costa de aquel, formulándole el cargo correspondiente.


63

10. Obras Ocultas (CI. nueva): 10.1 El Contratista debe solicitar en tiempo oportuno la aprobación de materiales y obras cuya

calidad y cantidad no se puedan comprobar posteriormente por pertenecer a trabajos que deben quedar ocultos; caso contrario dichos trabajos podrán ser rechazados a juicio exclusivo de la Inspección Técnica. Todo cómputo y detalle especial que se refiera a los mismos debe registrarse en la respectiva Acta u Orden de Servicio.

11. Trabajos Nocturnos (CI. nueva): 11.1 Las obras podrán ser ejecutadas tanto de día como de noche, de acuerdo con los horarios

que establecen las leyes sobre el trabajo, pero ningún trabajo nocturno debe ser realizado sin previo conocimiento de la Inspección Técnica.

11.2 En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra debe estar suficientemente

iluminado para la seguridad del personal y buena ejecución de los trabajos. 11.3 Toda excepción al régimen común de trabajos (prolongación de jornada normal, trabajos

nocturnos, en días domingo o feriados) debe ser autorizada por la Inspección Técnica. En cualquier caso, se considerará que los gastos inherentes a los trabajos efectuados fuera del régimen común de trabajos a que se refiere la cláusula anterior están incluidos en los precios contratados.

12. Medianería (CI. nueva): 12.1 Cuando corresponda, el Contratista tiene la obligación de efectuar todos los trámites y pagos

requeridos para la adquisición de la medianería de las paredes o cercos divisorios existentes de propiedades que queden subsistentes, como asimismo de las que se demuelan para su reconstrucción, siempre que en este último caso tal situación esté específicamente indicada en la documentación contractual.

12.2 Si las obras contratadas afectaran a paredes medianeras existentes que sea necesario

reconstruir, estará a cargo del Contratista la demolición y la ejecución de los apuntalamientos, submuraciones y tabiques de aislación exigidos por los reglamentos, así como también dejar en las mismas condiciones en que se recibieran los locales de las propiedades linderas afectadas por las demoliciones, quedando a su cargo las indemnizaciones a que dieran lugar dichos trabajos.

12.3 Los convenios de medianería que deban celebrarse con los propietarios linderos deben ser

realizados por el Contratista "ad referéndum" del Contratante debiéndoselos presentar dentro de los veinte (20) días corridos de efectuado el replanteo de la obra.

13. Interrupciones de Servicios Públicos (CI. nueva): 13.1 El Contratista será, en todos los casos, responsable por cualquier interrupción de servicios

públicos (agua, luz, cloacas, etc.) cuando la misma se realice sin conocimiento y/o permiso de las entidades prestadoras de los mismos.

13.2 La remoción, la recolocación, etc. de instalaciones de servicios públicos, como ser: agua, luz,

cloacas, gas, teléfonos y otros, cuando no sean el objeto mismo del trabajo licitado, estará a cargo del Contratante.

13.3 Se admitirá la ampliación de los plazos de ejecución por la causa precedente, en los

siguientes casos: a) cuando el plazo que demande la remoción no se haya contemplado para la fijación del plazo de ejecución en el Plan de Trabajo aprobado; b) cuando la organización del organismo titular de la prestación del servicio a que pertenece la instalación demore o interrumpa el Plan de Trabajo


64

14. Gestiones ante Empresas de Servicios Públicos (CI. nueva): 14.1 El Contratista deberá solicitar del Contratante, por medio de la Inspección Técnica, con una

antelación mínima de veinte (20) días corridos, se realice las gestiones ante las Empresas de Servicios Públicos que posean instalaciones que requiera de su remoción como consecuencia de las obras a ejecutar.

15. Señales y Luces de Seguridad (CI. nueva): 15.1 El Contratista señalizará en la obra los obstáculos o interrupciones que existen en la zona de

tránsito de vehículos y de personas. Dichos señalamientos se mantendrán durante las veinticuatro (24) horas del día, utilizando luces rojas por la noche y banderas rojas u otro medio eficaz que las reemplace durante el día.

16. Desvío del Tránsito (CI. nueva): 16.1 El Contratista será el encargado de solucionar, previa consulta a la Inspección Técnica, los

problemas ocasionados al tránsito automotor por el cierre de las calles debido a la marcha de los trabajos y que a juicio de la Inspección Técnica sean necesarios para la ejecución de la obra, y efectuar los desvíos correspondientes. Se tendrá especial cuidado en no provocar inconvenientes al desplazamiento de los transeúntes y en el acceso a sus viviendas.

16.2 Correrá a su cargo la señalización de los desvíos que el Contratista deba efectuar; sólo estará

a su cargo los trabajos necesarios para efectuar los desvíos cuando estuvieran expresamente previstos en el Pliego.

17. Instrucciones (CI.22): 17.1 La Inspección Técnica extenderá las instrucciones, órdenes de servicio y/o citaciones que

deba transmitir al Contratista en el Libro de Órdenes de Servicio, en el que deberá notificarse. Este Libro debe estar en poder de la Inspección Técnica, debiendo ser suministrado por el Contratista, con hojas numeradas en triplicado.

17.2 En caso de negativa a notificarse, la Inspección Técnica entregará una copia de la orden

firmada por ella y en el original firmará, además, un testigo que dará fe de que la copia se entregó. El Contratista queda notificado de la orden, comenzando desde esa fecha a correr el plazo para su cumplimiento. El duplicado quedará en poder de la Inspección Técnica y el triplicado en poder del Contratista. El Libro con los originales de las órdenes de servicio se agregará al expediente de obra una vez terminada la misma.

17.3 Cuando el Contratista considere que en cualquier orden impartida se exceden los términos

del Contrato deberá notificarse y dentro del término de quince (15) días desde la fecha de aquella notificación presentará su reclamación fundada.

17.4 Si el Contratista dejara transcurrir el plazo anterior sin realizar la presentación habrá

caducado su derecho a reclamar, no obstante la observación del Contratista puesta al pie de la orden. La observación del Contratista puesta al pie de la orden de servicio no lo eximirá de cumplir lo ordenado por la Inspección Técnica. Esta obligación no coartará el derecho del Contratista a percibir las compensaciones del caso si probara ante el Contratante en la forma especificada anteriormente, que las exigencias impuestas exceden las obligaciones del Contrato.

17.5 Si el Contratista no diera cumplimiento a una orden de servicio dentro del plazo fijado en la

misma, será penado con una multa por cada día de demora, la que se deducirá del certificado de obra y/o garantía, según se especifica en la Subcláusula 23.4 Multas del presente Anexo.


65

18. Reducciones y/o Ampliaciones (CI.38): 18.1 El Contratante podrá efectuar aumento o reducciones de trabajos contratados, que serán

obligatorios para el Contratista conforme a las condiciones establecidas. 18.2 En la Subcláusula 23.3 Multas del presente Anexo se establecerá el Plazo de Terminación de

las Obras, así como la multa a que se hará pasible el Contratista por incumplimiento del mismo.

18.3 Si se modifica una parte de la Obra de modo que requiera para su ejecución mayor plazo del

establecido originalmente o se efectúen ampliaciones de importancia, el Contratante establecerá una ampliación razonable del plazo.

18.4 El nuevo plazo se fijará únicamente para la ejecución de los trabajos correspondientes a las

Obras motivo del reajuste, corriendo para las mismas la mora que el Contratista tenga en los trabajos en ejecución.

18.5 En las ampliaciones de las Obras o en las adicionales o imprevistas, que sean debidamente

autorizadas, deberán efectuarse los depósitos complementarios de Garantía de Contrato. 18.6 En los casos de ampliaciones de Obra, para las cantidades que no excedan del veinte por

ciento (20%) adicional, se tomarán los precios de los ítem que se solicitan en las condiciones particulares de cada Obra. En los casos de modificaciones que exigiera el empleo de materiales no contemplados en las Lista de Cantidades, los precios de ampliaciones o modificaciones serán establecidos de común acuerdo entre el Contratante y el Contratista, previo informe de la Inspección Técnica.

19. Rescisión (CI.58): 19.1 Si el Contrato fuere rescindido, la Inspección Técnica tomará inmediata posesión de la obra,

sin que el Contratista pueda oponerse ni alegar derecho de retención y sin que se necesite iniciar acción judicial alguna.

19.2 En el caso previsto en el artículo anterior, se procederá a medir detalladamente los trabajos

ejecutados y establecidos de la obra, inventariando el plantel útil y materiales acopiados, se procederá siempre en la forma prescripta en el pliego para la medición definitiva de las obras terminadas.

20. Continuación de Obras Rescindidas (CI.58-59): 20.1 En caso de que se decidiera continuar una obra, cuyo contrato haya sido rescindido, podrá

encomendar su terminación en las mismas condiciones a un tercero, siendo a cargo del Contratista que hubiera dado lugar a la rescisión el pago de los mayores costos que se hubieran producido, además del pago de multas, daños y perjuicios ocasionados, sin necesidad de acción judicial.

20.2 Las sumas provenientes de estos conceptos se podrán deducir de la garantía y del Fondo de

Reparo, dando lugar a la acción ejecutiva en los casos en que dichos fondos no alcanzaran a cubrir las sumas provenientes de las multas, mayores costos y daños y perjuicios ocasionados.


66

21. Trabajos Adicionales (CI.38-39): 21.1 El Contratante podrá contratar, al margen del Contrato, sin que el Contratista tenga derecho a

reclamación alguna, cualquier trabajo que no haya pactado expresamente. 21.2 La Inspección Técnica podrá disponer por escrito y por orden del Contratante al Contratista, la

ejecución de trabajos adicionales de las obras contratadas. 21.3 Cuando las modificaciones y/o trabajos adicionales no superen el veinte por ciento (20%) del

valor contractual, las obras serán liquidadas de acuerdo a los precios del Contrato, sin reconocer lucros cesantes por las partes suprimidas.

21.4 Cuando sea indispensable realizar trabajos no previstos en el Contrato, el o los precios

deberán ser previamente convenido/s entre las partes. 22. Condiciones Legales Particulares (CI.3): 22.1 Cualquier cuestión judicial y/o legal que se suscite durante la duración de la ejecución y

conservación de la obra se verificará en la jurisdicción de la Justicia Ordinaria de la Provincia de Santa Fe, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción.

22.2 Las obras que se licitan por intermedio del presente Pliego se rigen por lo dispuesto en el

mismo, aplicándose supletoriamente: a) Normas, Instalaciones Sanitarias domiciliarias e industriales, Corporación de Empresas

Nacionales, Empresa Obras Sanitarias de la Nación, año 1976. b) Norma de instalaciones domiciliarias de gas. c) Normas instalaciones eléctricas de inmuebles de la Asociación Argentina de

Electrotecnia.(Cl.3) d) Normas del CIRSOC e ) Pliego de Especificaciones Técnicas de la Dirección Nacional de Vialidad 22.3 El Contratista no podrá ceder sus derechos y obligaciones y/o el cobro de certificados que le

correspondieran bajo ningún concepto. (Cl.7) 22.4 Los impuestos nacionales, provinciales y demás gastos que origine el Contrato con el

Contratista serán por cuenta exclusiva de éste. Para el caso de que el Contratista quisiera protocolizar ante Escribano Público el Contrato de Obra, los gastos de honorarios que ello ocasionara serán soportados exclusivamente por el Contratista.(Cl.44)

22.5 El Contratista realizará por su cuenta y cargo todos los trámites ante Instituciones

Municipales, Nacionales, Empresas Proveedoras de Energía, etc. para obtener el suministro de agua para la construcción y energía eléctrica para el accionar de máquinas.(Cl. nueva)

22.6 El Contratista deberá abonar puntualmente los jornales. Si se dejase de abonar los sueldos,

salarios o jornales dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que se notifiquen y si así no lo hiciera, quedarán suspendidos los trabajos hasta tanto no lo efectúe, corriendo mientras tanto el plazo contractual establecido.(Cl. nueva)

22.7 Las omisiones, errores y contradicciones de los planos y pliegos en el caso que las hubiera,

no aportarán ningún derecho al Contratista. Los mismos serán salvados y aclarados por la Inspección Técnica y dichas aclaraciones o salvedades, asentadas en el libro de órdenes, deberán ser consideradas por el Contratista como obligaciones que hacen a la integridad del Contrato.(Cl.15)


67

23. Multas (CI.26): 23.1 La mora en la presentación del Programa o Plan de Trabajo será multada con el uno por

ciento (1%) de la Garantía de Fiel Cumplimiento por cada día corrido de atraso. 23.2 La iniciación de los trabajos sin la correspondiente aprobación del Programa o Plan de

Trabajo se sanciona con una multa del cinco por ciento (5%) sobre el monto de la obra realizada en tales condiciones, sin perjuicio de la aceptación o rechazo de los trabajos por parte del Contratante.

23.3 La mora en la ejecución de los trabajos por las causas atribuidas al Contratista será multada

con el 0,3% del monto del Contrato por cada día de demora. 23.4 La mora por el no cumplimiento de una Orden de servicio dentro del plazo fijado en la misma

será del 0,2 % del monto del Contrato por cada día de demora en cumplirlo. 23.5 Cuando el total de las multas aplicadas alcance el 15% del monto del Contrato, el Contratante

podrá rescindir el Contrato por culpa del Contratista. En este caso el Contratista perderá todo derecho a reclamar cualquier tipo de indemnización, pudiendo abonarse los certificados pendientes previa verificación de que lo realizado resulta útil a los fines del Proyecto.(Cl. nueva)

SECCIÓN VI

ANEXOS

ANEXO A

CARTA DE ACEPTACIÓN

______________________ [fecha] A:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

[Nombre del Adjudicatario] _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

[Dirección) Por medio de la presente carta les notificamos que la Comuna / Municipalidad de

___________________ acepta su oferta de fecha ____________________ para la construcción de ___________________ [nombre del proyecto y de las Obras específicas que figuren en las Instrucciones para los Licitantes] por el precio del Contrato por el equivalente a ______________________________ [monto en números y en palabras] (_________________ _______________) pesos, con las correcciones y modificaciones que correspondan conforme a las Instrucciones para los Licitantes.

Aceptamos/ no aceptamos que _________________________ sea designado como Árbitro. Por medio de la presente carta les damos instrucciones para que construyan las Obras

mencionadas conforme a los documentos del Contrato especificados en los Datos del Contrato que se adjuntan a ésta.

_____________________________ Firma autorizada [Nombre y cargo del firmante]


69

ANEXO B

FORMULARIO DE CONTRATO

Entre____________________________________, en adelante llamado la Administración, representada en este acto por el señor_________________________, cargo que inviste y justifica con su designación de fecha, Decreto Nº_____, por una parte y por la otra la/s Empresa/s__________________________, representada/s en este acto por____________________, en su carácter de _______________________, cuya personería demuestra con la documentación que para constancia se agrega al presente, en adelante llamado el Contratista, se conviene en celebrar el presente contrato de obra pública, que se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA: El Contratista se compromete y obliga a ejecutar la obra_______________________objeto de la Licitación Pública Nacional Nº________, que le fuera adjudicada por Resolución Comunal Nº_______ de fecha________, en los plazos, términos, condiciones y características técnicas establecidas en la documentación licitatoria; y en la documentación que acompaña a la oferta adjudicada, que como anexo forma parte integrante del presente contrato y se interpretará en conjunto con aquel. SEGUNDA: La Administración se obliga a pagar al Contratista por la total y correcta ejecución de la obra mencionada en la cláusula primera, la suma de _________________pesos, ($____________), ofertada según el Formulario de Oferta, los cómputos y precios unitarios de la oferta, que se agregan como Anexo del presente contrato. TERCERA: El Contratista declara no tener objeción que formular a la documentación contractual, conocer por haberlo examinado el lugar donde se ejecutará la obra, como asimismo todas las normas legales que resultan de aplicación. CUARTA: El plazo de ejecución de la obra se establece en _______días, contados de conformidad al pliego de condiciones. QUINTA: El Contratista presenta la Garantía de Cumplimiento del Contrato mediante _____________________, por valor de ____________pesos, ($___________), otorgada por __________________________. SEXTA: Los derechos y obligaciones de las partes, emergentes de la ejecución de la obra, objeto del presente contrato, se regirán por lo establecido en la normativa del Programa de Desarrollo Municipal II, en la documentación licitatoria, en la documentación que acompaña a la oferta, y en la Ley de Obras Públicas de la Provincia en ese orden. SEPTIMA: El Contratista tendrá una única relación contractual con la Administración, renunciando en forma expresa a cualquier pretensión de imputar corresponsabilidad contractual al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, y/o a la Subsecretaría de Vivienda de la Nación. OCTAVA: Se establece que la Administración no se responsabilizará por los daños y perjuicios de cualquier índole y que por cualquier causa sufra o cause el Contratista, y/o sus cosas y/o su personal, a cosas o propiedades de terceros o a terceros y que puedan originarse por la ejecución de este contrato o por el vicio o riesgo propio de las cosas de que se sirva para su ejecución. NOVENA: Para dirimir cualquier divergencia que se origine como consecuencia del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción de la Justicia Ordinaria de la Provincia de Santa Fe, renunciando a todo otro fuero o jurisdicción, inclusive el Federal.


70

DECIMA: Para todos los efectos que se deriven de este contrato, las partes contratantes constituyen los siguientes domicilios especiales: La Administración en __________________________, el Contratista en ___________________________ Previa lectura y ratificación se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de ____________a los _____días del mes de ________________del año______ (LAS FIRMAS DE LOS RESPONSABLES SERAN AUTENTICADAS POR JUEZ DE PAZ O ESCRIBANO

PUBLICO, Y SE SELLARAN CONFORME A LEY)

(EL SELLADO DEL CONTRATO SERA CONFORME A LA LEY)


71

ANEXO C

GARANTIA BANCARIA / SEGURO DE CAUCION DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

(OPCION) A: Municipio de ________________ / Provincia de ___________________ [nombre del Contratante] ___________________________________________________________ [domicilio del Contratante] CONSIDERANDO: QUE __________________________ [nombre y domicilio del Contratista] (en adelante denominado "el Contratista") se ha comprometido, de conformidad con el Contrato No. _______ de fecha ______________________ a ejecutar las obras _________________________________ [denominación del Contrato y breve descripción de las Obras] en adelante denominado "el Contrato"; QUE el Contratante ha estipulado en dicho Contrato que el Contratista le suministre una garantía bancaria de un banco reconocido/seguro de caución de una cía. de seguros reconocida por la suma especificada en el Contrato a fin de asegurar el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del Contrato, y QUE hemos convenido en otorgar al Contratista dicha garantía bancaria/seguro de

caución; POR LO TANTO, por el presente instrumento nos constituimos en garantes y responsables ante el Contratante, en nombre del Contratista, por un total de hasta ______________ [monto de la garantía](________________ )[en palabras], suma que será pagadera en pesos, y nos comprometemos a pagar al Contratante, ante su primer requerimiento por escrito y sin oponer reparos u objeciones de ninguna clase, cualquier suma o sumas que no excedan de ___________ [monto de la garantía] pesos como ya se expresó sin necesidad de que el Contratante tenga que probar o aducir causa o razón alguna para exigir la suma especificada. Por el presente documento liberamos al contratante de reclamar previamente dicha suma al contratista. Convenimos además en que ningún cambio, adición, u otra modificación en los términos del Contrato, las Obras a ser ejecutadas en virtud del mismo o cualquiera de los documentos contractuales que puedan existir entre el Contratante y el Contratista, ni ninguna otra modificación de los mismos, de ningún modo nos liberará de obligación alguna en virtud de esta garantía, y por el presente documento se invalida toda notificación al Garante sobre cualquiera de dichos cambios, agregados o modificaciones. Esta garantía permanecerá válida hasta por 28 días después de la fecha de emisión del Certificado de Terminación de la Obra. FIRMA Y SELLO DEL GARANTE______________________________________________________ Nombre del banco / Cía. de seguros _________________________________________________ Domicilio_________________________________________________________________________ Fecha ________________________________


72

SECCIÓN VII

A A A A ---- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALESNERALESNERALESNERALES

DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 1.- CÓMPUTO DEL PLAZO CONTRACTUAL

Dentro de los quince (15) días corridos contados desde la fecha de la firma del

Contrato, se labrará el Acta de Iniciación de los Trabajos.

Se establece en ciento veinte (120) días corridos, el plazo para la ejecución de la obra

objeto de la presente Licitación. Los mismos se contarán a partir de la fecha en que se firme

el "Acta de Iniciación de los Trabajos”

La autoridad competente podrá ampliar el plazo por los días que justifique la

Inspección, que no haya podido trabajar, por lluvias, vientos u otras condiciones climáticas

adversas consideradas excepcionales por la Inspección o en aquellos en que se haya

suspendido el trabajo por otras causas no imputables al contratista.

En todos los casos, sin excepción, debe existir la constancia respectiva en el libro de

pedidos.

En caso contrario no se reconocerá ninguna ampliación de plazo. En caso de

desacuerdo el Contratista podrá recurrir dentro de los diez (10) días corridos, por la vía

administrativa correspondiente.

El Contratista será responsable de toda demora en la ejecución de las obras, salvo

prueba en contrario a cargo del mismo. En caso de que se introdujeran modificaciones de

los trabajos contratados que justifiquen una ampliación del plazo, se convendrá un aumento

del mismo entre la Inspección y el Contratista, ad-referéndum de la Secretaría.

2.- CAUSAS DE DEMORA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, AMPLIACIÓN DE PLAZO

Si el Contratista se viese obligado a interrumpir en parte o totalmente los trabajos por

causas que considere no le son imputables, deberá denunciar estas causas en un plazo no

mayor a las cuarenta y ocho (48) horas de producidas, por escrito, a la Inspección

detallando claramente las causas que le impidan el progreso de los trabajos. Se considerará

que el Contratista asume la responsabilidad de la demora si no efectuare la denuncia en el

plazo enunciado.


73

La Municipalidad podrá otorgar al Contratista una prórroga del plazo fijado para la

ejecución de los trabajos si por obstáculo independiente de la voluntad de aquel y no

alabable por gestiones del mismo, no pudiese este iniciar los mismos después de realizada

el Acta de Iniciación de los Trabajos o tuviese que suspenderlos o demorar su ejecución.

En caso de que se introdujeran modificaciones en los trabajos contratados que

justifiquen la ampliación del plazo, se convendrá dentro de los treinta (30) días, entre la

Inspección y el Contratista el incremento del plazo de ejecución ad-referéndum de la

Municipalidad.

Toda prórroga del plazo deberá ser requerida inmediatamente después de producida

la causa que la determina. El Contratista perderá todo derecho a la concesión de prórrogas

y exención de penalidades por mora en la ejecución de los trabajos, si dejase transcurrir un

plazo mayor de treinta (30) días después del hecho, suceso u omisión en que funde su

pedido.

3.- MARCHA DE LOS TRABAJOS

La Inspección ordenará a la Contratista con (48) cuarenta y ocho horas de

antelación, y de acuerdo a las exigencias y necesidades municipales, el lugar y las tareas a

ejecutar, estando obligado el Contratista al fiel cumplimiento de lo ordenado, sin poder

realizar ninguna clase de objeciones.

Durante la ejecución de los trabajos el Contratista deberá obtener un mínimo de 24

(veinticuatro) fotografías de color mensuales, de las que entregará el negativo y 2 (dos)

copias de cada una en tamaño 13 x 18 cm, a la Inspección.

Para obtener este material, la Contratista deberá tener una cámara fotográfica en el lugar de

los trabajos, a disposición de la Inspección, quién determinará la oportunidad de obtención

de las tomas.

Las fotografías pasarán a ser propiedad de la Municipalidad y estarán destinadas a integrar

los archivos de la misma.

Los gastos que demanden al Contratista el cumplimiento del presente Artículo, no recibirán

pago directo alguno, considerándose incluidos en los Gastos Generales.

4.- MÉTODOS DE TRABAJO Las tareas serán ejecutadas por personal capacitado provistos del equipamiento e

instrumental necesario, con estricta observación de las medidas de seguridad, de forma de

minimizar los riesgos de las personas, las instalaciones y los terceros.


74

El Contratista será responsable por los daños que ocasionen sobre las instalaciones,

propiedades, vía pública, su personal y terceros por el desarrollo de las tareas contratadas.

La Inspección está facultada para exigir mayores medidas de seguridad, objetar

procedimientos de trabajo e incluso impedir el desarrollo de tareas cuando, a su juicio, no se

realicen acorde con la metodología y el equipamiento adecuado, no obstante, la actuación o

pasividad de la Inspección no limita la responsabilidad del Contratista.

5.- MATERIALES A UTILIZAR EN LOS TRABAJOS El Contratista tendrá siempre en el lugar de ejecución de los trabajos la cantidad de

material que a juicio de la Inspección se necesite para la buena marcha de aquellos.

No podrá utilizar en otros trabajos ninguna parte de estos abastecimientos sin

autorización de la Inspección. La provisión de todos los materiales para la ejecución de cada

uno de los ítems, estará a cargo del Contratista.

Todos los materiales a emplear en la ejecución de los trabajos deberán ser

aprobados previamente por la Inspección. Esta aprobación requerirá la intervención de los

laboratorios que expresamente se autoricen a tal efecto para todos aquellos materiales

cuyos análisis no puedan ser efectuados en el lugar de ejecución de las tareas. Para esta

clase de materiales, el Contratista presentará muestras de acuerdo con lo que establezca el

Pliego de Especificaciones Técnicas o como lo indique la Inspección en los casos no

previstos por aquel, debiendo entregarlas con antelación suficiente.

Los gastos de provisión, extracción, envases, transportes y ensayos de las muestras

serán por cuenta exclusiva del Contratista.

La Inspección comunicará la aceptación o rechazo dentro del plazo que fijen las

especificaciones. Parte de las muestras del material aceptado será conservada en el lugar

de trabajo como testigo.

Cuando las especificaciones no establezcan plazos para la comunicación de la

aceptación o rechazo, este será de ocho (8) días para los materiales a inspeccionar en el

lugar y de treinta (30) días más los necesarios para el envío de las muestras en el caso de

materiales que deban ser estudiados en laboratorios.

Independientemente de la aprobación inicial del tipo de material a emplear la

Inspección extraerá periódicamente muestras, cuando alguna partida de material acopiado

no reuniera las condiciones del material previsto en el Pliego de Especificaciones Técnicas,

procederá a su inmediato rechazo.

Sin perjuicio de ello, se deja establecido que la Municipalidad, por vía de excepción,

y debidamente justificado, podrá disponer la aceptación de un material aún cuando el mismo


75

no cumpliera estrictamente las condiciones previstas en las especificaciones y siempre que

el conjunto de ensayos a que fuera sometido permita formar opinión favorable a dicho

material. El precio sólo podrá ser modificado cuando signifique una disminución en favor del

municipio. En este último caso podrá disponer la aceptación siempre que se efectúe ajuste

de precio.

Si la Inspección estimase que no es del caso la aplicación de este procedimiento de

excepción, el rechazo del material será inapelable. Las demoras motivadas por rechazo de

los materiales presentados son imputables al Contratista.

El Contratista está obligado a emplear materiales nuevos en todos los trabajos salvo

en los casos en que a juicio de la Inspección se estime aceptable la utilización de materiales

usados, para lo cual el Contratista deberá ser previamente autorizado por escrito,

efectuándose en cada caso la reducción que corresponda del precio contractual. El

Contratista es responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar la

provisión o el uso indebido de materiales patentados.

Serán por cuenta exclusiva del Contratista la provisión del personal obrero,

elementos de transporte y locales previstos en las especificaciones para la realización de los

ensayos de materiales.

Queda a cargo del Contratista la obtención y pago de todos los volúmenes de agua

necesaria para la ejecución de la totalidad de los trabajos. Los importes resultantes se

considerarán incluidos dentro de los precios contractuales.

La energía eléctrica será provista y costeada por el Contratista quedando a su cargo

los trámites necesarios para su obtención, ante la Empresa respectiva. El Contratista será

responsable también de la provisión de equipos necesarios para asegurar la continuidad de

la provisión de energía eléctrica, siendo de su absoluta responsabilidad toda eventualidad

que incida en la ejecución de las tareas o de prórrogas del plazo contractual, los cortes de

energía eléctrica, bajas de tensión, etc.

Los importes resultantes se considerarán incluidos dentro de los precios

contractuales.

6.- TRABAJOS DEFECTUOSOS Todo trabajo defectuoso, ya sea por causa del material o de la mano de obra, será

según lo disponga la Inspección, corregido o demolido y reconstruido por el Contratista a su

costo, dentro del plazo que le fije la Inspección.

En caso que no lo hiciere, la Municipalidad podrá realizarlos por cuenta de aquel, afectando

los fondos de reparo disponibles y se le aplicarán las sanciones previstas.


76

Si dada la naturaleza de los defectos no correspondiera adoptar alguno de los

temperamentos anteriores, el Inspector comunicará por escrito a la Secretaría esta

circunstancia, a objeto de ser tenida en cuenta al efectuarse la recepción provisoria de los

trabajos.

7.- VICIOS DE LOS MATERIALES Y OBRAS

Cuando se tuviere indicios de vicios ocultos, la Inspección podrá ordenar la

demolición y las reconstrucciones necesarias, para cerciorarse del fundamento de sus

sospechas, y si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo

estarán a cargo del Contratista. En caso de no detectarse fallas imputables a la Contratista

serán abonados por la Municipalidad.

Si los vicios se manifestaren en el transcurso del plazo de garantía, el Contratista

deberá reparar los trabajos defectuosos, en el plazo que señalará la Municipalidad, por

medio de telegrama colacionado; transcurrido ese plazo, dichos trabajos podrán ser

ejecutados por la Municipalidad a costa de aquel, formulándose el cargo correspondiente.

En ambos casos los importes se tomarán del fondo de reparo o de los certificados

pendientes de pago.

8.- MATERIALES RECHAZADOS

Los materiales rechazados serán retirados del lugar de trabajo por el Contratista,

dentro del plazo de ocho (8) días.

Cuando el Contratista no cumpliese esta orden, la Inspección previa notificación con

indicación del lugar del depósito, podrá disponer el inmediato retiro de los materiales

rechazados y serán por cuenta del Contratista los gastos que se originen.

La Municipalidad no se responsabiliza por pérdidas sustracciones u otros perjuicios

que esta medida pudiese causar al Contratista

A pedido de este último la Inspección podrá autorizar la corrección del material

rechazado, si a su juicio, la naturaleza del mismo lo hiciera practicable.

9.- MATERIALES Y OBJETOS PROVENIENTES DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES

El Contratista o su representante hará entrega inmediata a la Inspección contra

recibo, de todo objeto o material de valor intrínseco, potencial, científico, artístico o histórico

que hallare al ejecutar los trabajos sin perjuicio de lo dispuesto por el Código Civil y las leyes

correspondientes.


77

Tampoco podrá disponer, de los materiales que se extraigan de las excavaciones,

demoliciones y desbosque, sin autorización expresa de la Inspección.

10.- DAÑOS A PERSONAS Y PROPIEDADES El Contratista tomará oportunamente todas las disposiciones y precauciones

necesarias para evitar daños al personal que realiza las tareas, a propiedades y a terceros,

ya sea por acción de las máquinas o herramientas u otras causas relacionadas con la

ejecución de los trabajos. El resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeran

correrá por exclusiva cuenta del Contratista.

Estas responsabilidades subsistirán hasta que se verifique la finalización de la obligación

contractual.

11.- SEÑALAMIENTO Y PROTECCIÓN Es obligación del Contratista señalar de día con letreros y banderas reglamentarias y

por la noche con luces de peligro, toda interrupción u obstáculos en la zona de tránsito

donde exista peligro y en las excavaciones colocar protección adecuada.

Además tomará las medidas de precaución necesarias en todos aquellos lugares donde

puedan producirse accidentes.

El Contratista será el único responsable de los accidentes que se produzcan y se

comprueben hayan ocurrido por causa de señalamiento o precauciones deficientes. Todas

las disposiciones establecidas en este artículo son de carácter permanente mientras dura la

ejecución del contrato.

Durante la noche deberá balizar con elementos luminosos las zanjas y además cubrir

con tablones las excavaciones que se practiquen en las veredas. Tendrá bajo su

responsabilidad y cargo el servicio de Seguridad y advertencia.

Donde las excavaciones fueran profundas y pudieran, aunque remotamente,

comprometer la estabilidad de los edificios próximos a las mismas, deberá efectuar los

apuntalamientos necesarios y tomar las precauciones del caso para evitar accidentes.

Cuando se hagan excavaciones frente a propiedades con entrada de vehículos, se

deberá construir planchadas suficientemente sólidas para no interrumpir el ingreso de los

mismos.

El Contratista correrá con la tramitación de toda diligencia que impongan las

Ordenanzas Municipales o Policiales respecto a la ejecución de los trabajos.

No se admitirán reclamaciones por perjuicios ocasionados por avalanchas de agua,

lluvias u otras dificultades imprevistas o accidentales de cualquier naturaleza, corriendo por


78

cuenta del Contratista estos riesgos, aún los que puedan imputarse como causa de fuerza

mayor.

En todas las aperturas de la vía pública donde se obstaculice el paso peatonal y/o

vehicular, se deberá proceder a una eficiente señalización, de acuerdo a lo establecido en

las Ordenanzas Municipales que rigen al respecto, mediante vallas durante las 24 horas del

día y un correcto balizamiento con luces adecuadas durante la noche, precaución que se

mantendrá hasta la finalización de los trabajos, incluido el retiro de excedentes. En todos los

casos deberá colocarse el correspondiente cartel de obra, en el que constará el nombre de

la empresa, domicilio legal y comercial y teléfono, etc.

Para canalizar el tránsito vehicular el Contratista proveerá la cantidad de conos

reflectantes que la Inspección estime necesarios.

Los carteles deberán estar terminados y aprobados por la Inspección previo al inicio

de cada frente de trabajo que se pretenda encarar. Los mismos deberán permanecer en

perfecto estado de conservación hasta tanto se libere el sector al tránsito.

Todo el personal afectado a las tareas de mantenimiento vestirá el chaleco reflectante de

Seguridad vial, además de los respectivos cascos de seguridad.

12.- MANTENIMIENTO DEL TRÁNSITO - MEDIDAS DE SEGURIDAD

El Contratista realizará los trabajos de modo de ocasionar la menor molestia al

tránsito, adoptando medidas adecuadas para la comodidad del público y de los vecinos.

Así, el almacenamiento de los materiales se dispondrá en forma de no obstaculizar el

tránsito, construirá los desvíos y habilitará caminos auxiliares cercanos a la obra, ejecutando

los trabajos necesarios a fin de asegurar su tránsito permanente y señalará de modo

completo los desvíos, manteniéndolos en buen estado de conservación.

Es obligación del Contratista señalar a satisfacción de la Inspección todo recorrido

que comprenda el desvío y caminos auxiliares, asegurando su eficacia con todas las

advertencias necesarias, para orientar y guiar el tránsito, tanto de día como de noche para lo

cual en este último caso, serán absolutamente obligatorias las señales luminosas. Todos los

trabajos descriptos en este artículo son por exclusiva cuenta del Contratista.

Queda establecido que el Contratista no tendrá derecho a reclamación ni

indemnización alguna en concepto de daños y perjuicios producidos por el tránsito.

Además el Contratista será el único responsable de los accidentes ocasionados por

deficiencias de señalamiento o de medidas de protección.

Si el Contratista no diera cumplimiento a sus obligaciones relativas a habilitación de

desvíos y señalización, la Municipalidad, previa intimación, podrá ejecutar dichos trabajos


79

por cuenta y cargo del Contratista, no solamente en lo que se refiere al costo, sino también

en lo que atañe a las responsabilidades emergentes.

13.- EQUIPO

El Contratista usará solamente equipo y herramientas en buenas condiciones de

trabajo, la Inspección los podrá rechazar si así no fuere. El Contratista no podrá emplear

equipos o herramientas que no hayan sido autorizados por la Inspección. Para aquellos

trabajos en los cuales las especificaciones no prevean un determinado equipo, el Contratista

podrá usar los que estime convenientes siempre que produzcan, en cantidad y calidad, un

trabajo aceptable a juicio de la Inspección.

La Inspección podrá disponer se acelere el ritmo de los trabajos mediante refuerzos

o sustitución de equipo o aumento de personal cuando lo considere necesario para

terminación de los trabajos dentro del contractual. La falta de órdenes en este sentido no

exime al Contratista de responsabilidad por mora.

El Contratista deberá utilizar los equipos que indicó en la nómina de los mismos en la

Licitación, con el número y tipo que indicara en la Oferta. Para emplear equipos en

diferentes cantidades y de diferentes tipos, el Contratista deberá solicitar la correspondiente

autorización a la Inspección.

14.- CALLES A ASFALTAR.

CALLE LARGO ANCHO SUP [m2] MENDOZA 690 7 4.830,00 GARIBALDI 115 7 805,00 DIAG. GENOVA 150 7 1.050,00 AV. LOTICCI 450 7 3.150,00 MITRE 215 7 1.505,00 MAGALDI 100 7 700,00 LAVALLE 215 7 1.505,00 CERRITO 215 7 1.505,00 LA RIOJA 115 7 805,00 BV PASCO 3.600,00 Bº EMP. COMERCIO 4.140,00 VICTORIA 100 7 700,00 MITRE 115 7 805,00 SARMIENTO 115 7 805,00

TOTAL 25.905,00


80

SECCIÓN VII - B

BBBB ---- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARESPARTICULARESPARTICULARESPARTICULARES

ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE

1- DESCRIPCIÓN 2 2- ADECUACIÓN DE BASE 2 3- APERTURA DE CAJA 3 4- BASE GRANULAR 4 5- EJECUCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y BADENES 7 6- RIEGO DE IMPRIMACIÓN Y LIGA 22 7- EJECUCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA 26 8- EQUIPO PARA ENSAYO 51


81

OBRA: BASE GRANULAR Y CARPETA ASFÁLTICA.

1- DESCRIPCIÓN:

La obra a ejecutar consiste en una calzada de concreto asfáltico en caliente

construida sobre una base granular previamente preparada y aceptada de acuerdo

con las indicaciones de los planos, de estas especificaciones y de los demás

agregados al proyecto.-

2- ADECUACIÓN DE BASE:

Dado que la base existente se desea preservar; este ítem considera los trabajos

necesarios para la adecuación de la misma a los niveles longitudinales y

transversales de acuerdo con los niveles de cordón cuneta y badenes existentes.-

Se deja aclarado que en aquellos lugares donde fuere necesario la incorporación de

material de base, el mismo obedecerá a las siguientes características:

Mezcla: Estará integrada por las siguientes cantidades de materiales expresadas en

porcentaje de peso seco total.-

Escoria 0-10 mm. 32%

Escoria 10-30 mm. 38%

Arena Río Paraná 15%

Suelo Seleccionado 15%

Cal Hidratada (IRAM 1626) 3% del peso de la mezcla.-

La mezcla así conformada deberá compactarse el 95% de la densidad registrada en

el ensayo A.A.S.H.T.O.-T-180.-

El suelo seleccionado deberá cumplir con los siguientes requisitos:

Límite Líquido (L.L.) = 34,2% Índice Plástico (I.P.) = 8,9% % que pasa # nº 200 = 72,5%


82

Clasificación HRB = A4 (8)

3- APERTURA DE CAJA:

Movimiento de Suelo (Excavación de Caja):

Descripción de los Trabajos:

El movimiento del suelo comprenderá los trabajos que se enumeran a continuación:

“La extracción y transporte hasta 10.000 m. de resto de pavimentos, alcantarillas,

caños de hormigón y toda obra u obstáculo que entorpezca la ejecución de los

trabajos.-

- Los materiales extraídos serán de propiedad de la Municipalidad y depositados en

el lugar que indique la inspección.-

- La limpieza del terreno en el ancho que se indique en los planos y en toda la

superficie destinada a la ejecución de la obra.-

- Los trabajos manuales o mecánicos necesarios para el movimiento de suelo de

proximidades de instalaciones subterráneas (agua corriente, cloaca, gas, etc.).- Así

mismo se incluyen los trabajos necesarios para la exacta ubicación de las mismas.-

El contratista será totalmente responsable de toda destrucción que se provoque en

dichas instalaciones debiendo agotar todos los registros e informaciones necesarias

para la localización de las misma ya que todo deterioro provocado por el avance de

la obra será íntegramente a su cargo.-

- La ejecución de los desmontes, el relleno de las zanjas y su consolidación, con la

provisión del suelo necesario para la ejecución de todas las tareas descriptas al

transporte de sobrantes de todos los trabajos enumerados deberán llevarse dentro

de una distancia de 10.000 m. sin pago adicional alguno por estar incluido su precio

dentro del precio de este ítem.-

- La limpieza del terreno que consistirá en la remoción de restos de pavimentos,

arbustos y raíces, de modo de dejar el terreno limpio y libre.- Los productos de la

limpieza deberán ser destruidos o retirados de la obra cuidando de no causar

perjuicio de las propiedades adyacentes.-

- La limpieza del terreno y el desbarre de las cunetas existentes tendrán su pago

incluido dentro del precio de este ítem.-


83

4- BASE GRANULAR:

4.1. Efectuado el movimiento de suelo, retirados los obstáculos, etc., y llegado a la cota

de subrasante se perfilará y compactará la misma hasta obtener una densidad no

menor al 97% (noventa y siete por ciento) de la máxima correspondiente al ensayo

PROCTOR STANDARD.-

Luego de estos trabajos podrá construirse la base de suelo granular en un ancho

determinado por los planos y espesor 20 cm.-

4.2 MATERIALES:

4.2.1. Escoria de Alto Horno:

Se utilizará escoria siderúrgica de alto horno, de origen SOMISA, enfriada al aire y

con reducido tiempo de acopio.- Dos fracciones granulométricas, conocidas

comercialmente como 10-30 y 0-10, compuestas por la siguiente distribución

porcentual de partículas:

TAMIZ IRAM Nº

PORCENTAJE QUE PASA

MATERIAL 1 1/4” (31.75mm)

1” (25.40mm)

3/4” (19.10mm)

1/2” (12.70mm)

3/8” (9.32mm)

4 (4.76mm)

10 (2mm)

40 (0 a 20 mm)

200 (0.074mm)

ESCORIA ALTO HORNO 10-30

100 78,1 47,7 18,7 8,7 1,4 0,3 0,1 ---

ESCORIA ALTO HORNO 0-10

--- --- 100 99,7 93,3 67,7 45,5 23,0 5,9

Peso específico aparente (10-30): 2,54 t./m3

% Absorción (10-30)= 7%

Peso específico aparente (0-10): 2,50 t./m3

% Absorción (0-10)= 9%

4.2.2. ARENA Arena natural silícea del Río Paraná, con las siguientes características: 4.2.2.1. Granulometría % que pasa # Nº 10: 99 % que pasa # Nº 40: 78


84

% que pasa # Nº 200: 0.5 Módulo de Fineza: 1,39 Peso específico aparente: 2,65 t./m3 4.2.3. Suelo seleccionado Suelo de yacimiento, limo-arcilloso, con las siguientes características:

Límite Líquido (L.L.) = 34,2 %

Índice Plástico (I.P.) = 8,9 %

% que pasa # Nº 200 = 72,5 %

Clasificación HRB = A4 (8)

4.2.4. Cal hidráulica

Se utilizará cal hidráulica hidratada que deberá satisfacer los requerimientos de la

Norma IRAM Nº 1508 y la Sección 304-1 del Pliego General de Especificaciones

Técnicas de la Dirección Nacional de Vialidad (D.N.V.), Edición Marzo de 1971.-

4.3. LA MEZCLA, COMPOSICIÓN Y DOSAJE 4.3.1. Proporción de áridos y suelo

La combinación de áridos y suelo, en peso, a los efectos de lograr una mezcla de

granulometría continua, dentro de los límites especificados y adecuada

trabajabilidad, es la siguiente:

- Escoria de alto horno (10-30): 38%

- Escoria de alto horno (0-10): 32%

- Arena Natural: 15%

- Suelo seleccionado: 15%

- Cal Hidratada (IRAM 1626): 3% del peso de la mezcla

Esta mezcla así conformada deberá ser compactada al 95% de la densidad

registrada en el ensayo A.A.S.H.T.O.-T.180.-

4.4. Equipo para ensayos:


85

El contratista deberá proveer todos los elementos necesarios para la ejecución de

los ensayos; así mismo deberá proveer los elementos para la extracción y

resolución de los valores de densidad y humedad extraídos de la base

compactada.-

4.5. Determinación de densidad:

Para verificar el cumplimiento de lo especificado, la inspección hará determinación

de la densidad obtenida en los 0,15 m. de espesor en sitios por ella elegidos y con

un mínimo de 2 (dos) ensayos por cuadra.-

4.6. Recepción de la base:

La base será preparada por cuadras enteras en la forma especificada.-

No se permitirá la colocación de la carpeta antes de haber sido aprobada la base

por la Inspección.-

Una vez solicitada por nota por el contratista la aprobación la Inspección deberá

emitirse al respecto dentro de las 24 horas subsiguientes a dicha solicitud.-

5- RIEGO DE IMPRIMACIÓN Y LIGA 5.1. Descripción:

Este trabajo consiste en la ejecución de un riego con material asfáltico y

eventualmente distribución de arena, sobre una superficie preparada al efecto, para

conferirle impermeabilidad, prevenir su deterioro prematuro y formación de polvo.-

Se ejecutará en los anchos indicados en los planos y siguiendo los procedimientos

detallados en esta especificación.-

5.2. Materiales 5.2.1. Tipos de Material Bituminoso:

El tipo de material bituminoso a regar los indicarán los planos respectivos o las

especificaciones complementarias; en el caso de que no se lo indique será

emulsión asfáltica de rotura media tipo RM-1 para imprimación simple y tipo RM- ó

RM-1 para imprimación reforzada dando preferencia en este caso al tipo RM-2.-


86

5.2.2. Cantidades Límites de Material Bituminoso:

Imprimación simple............ 0,8 a 1,5 lts./m2 de RM-1

5.3. Método Constructivo 5.3.1. Acondicionamiento Final de la Superficie a Imprimar:

La superficie a imprimar deberá encontrarse en iguales condiciones con la que fue

aprobada en el momento de la finalización de sus operaciones constructivas, para

poder realizar esta verificación, el Contratista con la anticipación conveniente,

deberá solicitar a la Inspección la autorización correspondiente.-

5.3.2. Barrido de la Superficie:

Deberá procederse a un cuidadoso barrido para eliminar el polvo y todo material

suelto existente sobre la superficie a imprimar.-

Si fuera necesario, el barrido mecánico deberá completarse con cepillos de mano y

las zonas aledañas se regarán convenientemente con agua, cuando la Inspección

de obra lo establezca.-

5.3.3. Aplicación del Material Bituminoso Imprimador:

Antes de efectuarse la aplicación del material bituminoso, se delimitará

perfectamente la zona a regar.-

No se permitirá que en momento alguno se agote el material bituminoso del

distribuidor al final de la aplicación con el objeto de obtener juntas netas, al

comienzo y al final de cada aplicación, se colocará en todo el ancho de la zona a

regar, chapas o papel en suficiente longitud como para que sobre las mismas se

inicie y finalice el riego, mientras el distribuidor se desplaza a la velocidad uniforme

necesaria para obtener el riego unitario que se propone.-

Las cantidades de material bituminoso a aplicar serán las fijadas en los planos de

proyecto, en las especificaciones o las que establezcan la Inspección.-

5.3.4. Clausura y Rodillo Neumático:

Apenas concluida la aplicación bituminosa, la calzada será cerrada a todo tránsito,

por un período de tiempo variable que permita la penetración del material en la

capa a tratar y el secado conveniente del excedente superficial.-


87

En ningún caso este período será inferior a dos días.-

5.3.4.1. Finalizado el proceso anterior, la Imprimación será rodillada con el equipo neumático

especificado, el cual dará un número de 5 pasadas por cada lugar.-

Terminada la operación señalada últimamente podrá autorizarse el tránsito de

obra por la superficie imprimada.-

5.3.4.2. Precauciones con el Transito y Peatones:

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias con barreras y señales

para evitar el pasaje del tránsito y peatones sobre la imprimación fresca.-

5.3.5. Reparación de Depresiones y Baches:

Después de rodillada la imprimación, las depresiones o baches producidos se

repararán por cuenta y cargo del Contratista con “Material premezclado

bituminoso”, el cual deberá ser aprobado por la Inspección.-

5.3.6. Limitaciones Impuestas por el Clima:

Los trabajos de imprimación bituminosa aquí detalladas no podrán llevarse a cabo

cuando la temperatura a la sombra sea inferior a 8º C ó durante período lluvioso.-

5.4. Condiciones para la Recepción:

Las características de los materiales bituminosos empleados responderán a la

especificación “Materiales asfálticos, características de los mismos”.-

Cada 25 mts. se llevará a cabo el control de ancho de la zona regada, no

tolerándose ninguna diferencia en defecto al ancho establecido en los planos de

proyecto.-

5.5. Conservación:

El Contratista conservara los riegos efectuados, en las condiciones que permitieron

su aprobación, hasta la ejecución de la etapa constructiva siguiente.-


88

6- EJECUCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA: 6.1. Descripción:

Corresponde a las mezclas para carpeta asfáltica elaborada y aplicada en caliente, colocada sobre la base ya imprimada lista para su colocación.-

6.1.1. Concreto Asfáltico para Carpeta de Rodamiento:

Mezcla formada por agregado pétreo grueso, agregado pétreo fino, cemento asfáltico, con el aditamento del agregado mineral (Filler Calcáreo), sin aditivos mejoradores de adherencia.-

6.2. MATERIALES: 6.2.1. Materiales Granulares (Granulometría):

La granulometría de los agregados granulares y relleno mineral (Filler) cuando éste se utilice, deberá estar comprendida dentro de los límites establecidos en estas especificaciones generales.- Las características de calidad, su origen, etc.; se indican al tratar cada una de ellas por separado.-

6.2.2. Agregado grueso (características): 6.2.2.1. El agregado grueso consistirá en material totalmente retenido por el tamiz IRAM 4,8

mm (Nº 4) y proveniente de la trituración de rocas.-

6.2.2.2. El material grueso (retenido tamiz IRAM 4,8 mm Nº 4) deberá estar constituido por

partículas duras resistentes y durables sin exceso de alargadas y libre de cualquier

sustancia perjudicial, debiendo satisfacer en todos sus aspectos los requisitos que

se detallan en el párrafo siguiente.

6.2.2.3. El porcentaje de sustancias perjudiciales (excepto para el pedregullo de tosca) que

se encuentran en el agregado grueso no excederá de los siguientes valores:

SUSTANCIAS PERJUDICIALES M.A. %.P. MÉTODO Carbón 0.50 ASTM C 1512 Partic. Liv. en Agregado 0.50 ASTM C 123 Terrones de arcilla 0.25 IRAM 1512 Fragmentos blandos 2.00 ASTM C 235 Partículas friables 0.25 ASTM C 142 Perdida por lavado en tamiz IRAM


89

74 micrones (Nº 200) 0.80 IRAM 1540 Sales solubles 0.50 IRAM 1512 Sulf. Exp. en anhíd. Sulfúrico 0.07 IRAM 1531 6.2.2.4. El coeficiente de cubicidad del agregado grueso, deberá ser mayor de 0,60

determinado según ensayo de norma IRAM 1681.-

6.2.2.5. Sometido el agregado grueso al ensayo acelerado de durabilidad (IRAM 1525), no

debe acusar muestras de desintegración al cabo de cinco (5) ciclos y no

experimentar una pérdida superior al diez por ciento (10%).- En caso de excederse

de la tolerancia de este ensayo, solo se podrá utilizar dicho agregado si resiste

satisfactoriamente el ensayo de congelación y deshielo (IRAM 1526) no debiendo

mostrar síntomas de desintegración luego de cinco (5) ciclos.-

6.2.2.6. El desgaste “Los Ángeles” (IRAM1532) deberá ser del treinta y cinco por ciento

(35%) para base y del treinta por ciento (30%) para carpeta de rodamiento, y

deberá cumplir las exigencias de uniformidad de dureza, por lo cual el desgaste

entre las 100 y 500 vueltas debe responder a:

Desgaste 100 vueltas ------------------------ = 0,2 Desgaste 500 vueltas

La absorción del agregado grueso con inmersión en agua de cuarenta y ocho (48)

horas, deberá ser inferior al 1,2 % (IRAM 1533).-

6.2.2.7. El agregado grueso (pedregullo) deberá provenir de roca fresca, considerando

como tal aquellas cuyos elementos minerales no han sufrido proceso de

descomposición química, con el consecuente detrimento de sus propiedades

físicas; se admitirá únicamente el pedregullo, que sometido a ensayo según

metodología establecida en la norma IRAM Nº 1702 acuse:

3º) Roca descompuesta (alteración muy avanzada y/o friable).- Máximo tres por ciento (3%).-

4º) Roca semi-descompuesta (grado de alteración que ya comienza a afectar el

estado físico y/o baja cohesión o esquistos).- Máximo seis por ciento (6%).-


90

4º) Suma de los porcientos de 1 y 2.- Máximo seis por ciento (6%).-

6.2.2.8. La roca para pedregullo, deberá tener una resistencia a la compresión igual o

mayor a 800 kg. /cm2 (IRAM 1510).-

6.2.2.9. La dureza de la roca por frotamiento será igual o mayor de dieciocho cuando se

determine mediante el ensayo con la máquina Dorry (I.R.A.M. 1539).-

6.2.2.10. La tenacidad deberá ser: para pedregullo de roca igual o mayor de doce (12)

centímetros (IRAM 1538).-

6.2.2.11.Agregado grueso para su acopio, deberá subdividirse como mínimo en dos (2)

fracciones cuando se constate que dicho agregado no se adapte adecuadamente a

la curva granulométrica del dosaje, a los efectos de evitar rechazos superiores al

cinco por ciento (5%) del agregado grueso en la planta asfáltica, durante la

elaboración de la mezcla.-

6.2.2.12. En el momento de utilizarse el agregado grueso deberá encontrarse en estado de

limpieza semejante a la muestra representativa de la dosificación propuesta, caso

contrario deberá ser lavada por el Contratista a su exclusivo cargo.-

6.2.3. AGREGADO FINO (CARACTERÍSTICAS): 6.2.3.1. El agregado fino que se permitirá usar es el constituido por arena silícea natural o

arena resultante de la trituración de rocas o gravas que tengan iguales

características de durabilidad, resistencias al desgaste, tenacidad, dureza y

absorción que el agregado grueso especificado.-

Las arenas de trituración de rocas o gravas, solo serán permitidas si se las emplean

mezcladas con arenas naturales de partículas redondeadas para lograr mezclas

asfálticas trabajables.-

6.2.3.2. La arena tendrá granos limpios, duros, resistentes, durables y sin película adherida

alguna, libre de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, partículas blandas o

laminares, álcalis, margas, arcillas, materias orgánicas o de toda otra sustancia


91

deletéreas; sí para obtener estas condiciones se requiere lavarla, el Contratista

procederá a hacerlo sin que esto de derecho a reclamación alguna de su parte.-

6.2.3.3. El porcentaje de sustancias perjudiciales no excederá de los consignados a

continuación:

SUSTANCIAS NOCIVAS M.A.%.P. MÉTODO

Material que pasa por lavado a través Micrones del tamiz IRAM (Nº 200) 2,0 IRAM 1540 Anhídrido sulfúrico 0,1 IRAM 1531 Materia carbonosa 0,5 IRAM 1512 Terrones de arcilla 0,25 IRAM 1512 Otras sust. nocivas: (Sales) arcilla esquistosa, mica, Fragmentos blandos, etc. 2,0

La suma de sustancias nocivas no deberán exceder del tres por ciento (3%) en peso.-

6.2.3.4. Sometido a ensayo de plasticidad (IRAM 10502) deberán resultar no plástico.- 6.2.3.5. GRANULOMETRÍA:

La arena estará bien graduada de grueso a fino, y cuando se proceda a su análisis

mecánico por medio de tamices (IRAM 1501), deberá satisfacer, las exigencias de

las especificaciones.-

6.2.3.6. El agregado fino proveniente de un mismo yacimiento que tenga un módulo de

fineza que difiera en 0,20 en más o en menos con el módulo de fineza de la

muestra representativa presentada inicialmente por el Contratista, será rechazado y

solo se podrá aceptarse si el Contratista propone una nueva formula de dosaje.-

El agregado fino proveniente de fuentes distintas, no será almacenado en la misma

pila ni usado alternativamente en la misma clase de construcciones o mezclado, sin

el permiso previo y escrito de la Inspección.-

6.2.3.7. Cuando el agregado fino sea sometido a cinco (5) ciclos de ensayo de durabilidad,

(IRAM 1525) con la solución de sulfato de sodio, el porcentaje de pérdida de peso

no será superior a diez por ciento (10 %).-


92

Si el agregado fino fallara en este ensayo, se empleará solamente en el caso que,

sometido al ensayo de congelación y deshielo (IRAM 1621) dé un resultado de

comportamiento satisfactorio.-

6.2.3.8. Sometido el agregado fino, ya sea natural o de trituración, a granulometría vía

húmeda y seca sobre el tamiz de 74 micrones (Nº 200) deberá pasar por vía seca

más del ochenta por ciento (80%) que pasa por vía húmeda.-

6.2.4. RELLENO MINERAL (CARACTERÍSTICAS):

6.2.4.1. PODRÁN EMPLEARSE LOS SIGUIENTES MATERIALES:

a) Calcáreo Molido

b) Cemento Portland

6.2.4.2. Puede ser usado otro material, siempre que sea aprobado por la Inspección

mediante los ensayos que crea conveniente, y cuyos resultados e interpretación de

los mismos se harán con el criterio que ella determine.-

6.2.4.3. REQUISITOS:

Será homogéneo, seco y libre de grumos.-

6.2.4.4. GRANULOMETRÍA:

Será determinada de acuerdo con la norma IRAM 1641.-

Deberá responder a las exigencias siguientes:

Pasa Tamiz IRAM 420 (Nº 40) 100 % mínimo



Tratándose de cemento portland, la granulometría se determinará, por vía húmeda,

empleando como vehículo kerosene anhidro.-


93

6.2.4.5. La composición del calcáreo molido, deberá contener un mínimo que de setenta por

ciento (70 %) de CO3 Ca.-

Determinado por absorción del anhídrido carbónico según norma IRAM 1508 (Cal

natural hidráulica cálcica hidratada en polvo.-

6.2.4.6. Cemento portland, deberá responder a la norma IRAM 1503.-

6.2.4.7. A los efectos de la verificación de la concentración crítica de Filler se considerará

como tal a la fracción de los agregados totales libradas por el tamiz IRAM de 74 (Nº

200).-

6.2.5. MATERIALES BITUMINOSOS

Los tipos de materiales a utilizar como riego de liga y en la elaboración de las

mezclas asfálticas, se indicarán en las Especificaciones Complementarias, y/o

planos de proyecto.-

6.2.6. FÓRMULAS PARA LAS MEZCLAS ASFÁLTICAS:

6.2.6.1. El Contratista deberá previo a la iniciación del acopio de los distintos materiales,

presentar con la antelación correspondiente la “Formula para la mezcla asfáltica”

cuyo estudio lo deberá realizar en base a las muestras representativas del material

que luego acopiará para su empleo en la mezcla.-

6.2.6.2. El incumplimiento por parte del Contratista de la presentación de la formula en

término, no dará derecho a ampliación del plazo contractual.-

6.2.6.3. Junto con la presentación de la formula, el Contratista entregará muestras de los

distintos materiales que la componen para su verificación, la que será realizada por

la Inspección.-

6.2.6.3.1. En la formula presentada por el Contratista deberá constar:

) Criterio de dosificación empleado.-


94

a) Tipo de cemento asfáltico, su penetración, punto de ablandamiento, e índice de

penetración.-

b) Granulometría parcial de los agregados inertes.-

c) Granulometría cien por ciento (100 %) de inerte resultan de del dosaje

propuesto.-

d) Desgaste “Los Ángeles” del agregado granular.-

e) Pese específico de los agregados y del Filler.-

f) Concentración crítica (Cs) del Filler.-

g) Valores individuales y promedio de peso específico, fluencia, estabilidad, vacíos

residuales, (determinados mediante saturación por vacío, método de Rice),

vacíos del agregado mineral ocupados por el material bituminoso, relación betún-

vacíos, y relación estabilidad-fluencia, logrados en las series de probetas

Marshall elaboradas y las curvas correspondientes que determinaron el valor

óptimo del betún propuesto en la formula.-

Se indicará además los valores individuales unidos mediante un segmento que

permita apreciar la dispersión entre los mismos.-

h) Valor de concentración critica “Cs” de la fracción que pasa tamiz 74 micrones (Nº

200) de la mezcla cien por ciento (100 %) inertes.-

i) Relación entre valores de concentración de Filler en volumen en el complejo

Filler-Betún, considerando como Filler a la fracción que pasa tamiz de 74

micrones (Nº 200) de mezcla de inertes y su valor de concentración critica (Cs).-

j) Para el valor optimo de betún propuesto, se indicara el índice de compatibilidad

de la mezcla.-


95

k) Estabilidad residual Marshall luego de veinticuatro (24) horas de inmersión en

agua a 60º C para el optimo de betún propuesto y 0,5 % en exceso y en

defecto.-

) Para el porcentaje óptimo de betún propuesto, el Contratista deberá

proporcionar un gráfico donde se indique en escala logarítmica en abscisas, el

número de golpes Marshall por cara, y ordenadas en escala aritmética los

valores de estabilidad y densidad Marshall.-

Este requerimiento atiende a la necesidad de conocer las funciones de densidad

Marshall y estabilidad versus energía de compactación.-

Es comprobado que al cien por ciento (100 %) de densidad puede asociársele el

cien por ciento (100 %) de estabilidad, en cambio para porcentajes menores de

densidad en general la estabilidad alcanza una valor porcentual significativamente

menor.-

Por tanto la sola exigencia de un porcentaje de densidad como control de calidad

de la misma bajo el efecto de las solicitaciones a que estará sometida.-

6.2.6.4. Cuando se utilicen materiales absorbentes, se deberá tener en cuenta para el

cálculo de vacíos, la absorción de material bituminoso por esos agregados y

mezclas inertes totales para cálculos de vacíos residuales y ocupados.-

6.2.6.5. En el caso que la formula presentada fuera aceptada por la Inspección el Contratista

estará obligado a elaborar una mezcla bituminosa que cumpla con las condiciones

de la aprobada, la que tendrá las siguientes tolerancias:

Más o menos 0,25 % para el material bituminoso.-

Granulometría de inertes parciales y mezclas 100 % de inertes; 4 % en más o en

menos desde el tamiz de mayor abertura al tamiz 4,8 mm (Nº 4) inclusive; 3 % en

más o en menos desde el tamiz 2,4 mm (Nº 8) al tamiz de 149 micrones (Nº 100)

ambos incluidos y 2 % en más o en menos para el tamiz de 74 micrones (Nº 200).-

La granulometría de 100 % de inertes aceptada con la tolerancia indicada formará

los límites granulométricos a que se deberá ajustar la mezcla a elaborar y estos


96

límites se encontrarán dentro de los límites fijados en las especificaciones

complementarias y deberán ser sensiblemente paralelos a estos y sin inflexiones

bruscas.-

6.2.6.6. Si la formula fuera rechazada por no cumplir con las exigencias, el Contratista

deberá presenta una nueva formula con todos los requisitos indicados

precedentemente.-

6.2.6.7. La formula deberá asegurar la obtención de un producto que responda a las

siguientes características cuando se lo someta a ensayos de control de calidad.-

Según ensayo Marshall (VNe - E- 9 - 67) y su complementaria se deberán cumplir

los siguientes requisitos:

) Número de golpes para cada cara de la probeta: Para concreto asfáltico: 75 a) Fluencias: 2,0 a 4,5 mm. b) Vacíos: entre 3 % y 5 % calculado en base al peso especifico efectivo de la

mezcla de áridos Metro de Rice.- c) Relación betún-vacíos: entre: 70 % y 80 % d) Relación __C___ : menor o igual a 1 Cs

Siendo. C: Concentración en volumen de “Filler” en el sistema Filler betún

(considerándose “Filler” a la fracción de la mezcla de áridos que pasa e tamiz

IRAM de 74 (Nº /200).-

Cs: Concentración critica del “Filler”.-

e) Estabilidad: mínimo: 600kg.

f) Relación estabilidad-fluencia: mínimo: 2.100 kg./cm. Deberán evitarse

tendencias a lograr estabilidades máximas coincidentes con fluencias mínimas.-

g) El ensayo Marshall se efectuará de acuerdo con la técnica establecida en la

norma VN - E - 9 - 67 y su complementaria.-


97

h) La mezcla bituminosa tipo concreto asfáltico deberá responder a las exigencias

del “Ensayo de compactación inmersión para medir la pérdida de estabilidad

Marshall debido a efectos del agua sobre mezclas asfálticas”. Si durante la

ejecución de la obra se demuestra que la mezcla no cumple esta condición, el

Contratista estará obligado a adoptar una de las siguientes medidas para

obtener el resultado exigido:

a. Cambiar el agregado pétreo.-

b. Agregar un cierto porcentaje de cal hidráulica.-

c. Incorporar mejorador de adherencia.-

Los gastos que demande la adopción de cualquiera de estas tres medidas correrán

por cuenta del Contratista.-

Cualquiera sea la solución que el Contratista elija, deberán cumplirse las demás

exigencias relativas a la mezcla.-

En estos casos el Contratista deberá someter nuevamente a la aprobación de la

Inspección, la Formula de Obra, el la forma antes descripta.-

6.2.6.8. “Superficie de rodamiento, espesor y compactación de las capas de mezcla

bituminosa” que complementado con lo siguiente:

• Para relleno de huellas, mínimo: 97 %

• Para capa de restitución de gálibo, mínimo: 98 %

6.2.7. Acopio, Control, Características y Calidad de los Agregados Granulares

6.2.7.1. La superficie donde se depositarán los agregados, previamente se limpiará,

compactará y nivelará; sin estos trabajos la Inspección no autorizará su acopio.-

6.2.7.2. Los agregados se acopiarán de manera tal que no sufran transformaciones

perjudiciales.-


98

6.2.7.3. Cada agregado granular se acopiara por separado según su origen (no podrán

acopiarse agregados del mismo tamaño de distinta calidad u origen).-

6.2.7.4. La Inspección controlará la granulometría del material granular por partida según

llegue a obra.-

6.2.7.5. Se realizarán controles granulométricos, tomando muestras de los materiales de los

alimentadores en frío, cuando la Inspección juzgue conveniente.-

6.2.8. CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES

Se paguen o no los materiales integrados de la mezcla asfáltica por separado, o en

conjunto, la Inspección controlará en forma permanente las características

cantidades de materiales separadamente que ingresan al obrador, los que se

utilizan en la preparación de las mezclas y las cantidades de mezclas elaboradas;

dichas cantidades deberán quedar perfectamente documentadas y con balances

diarios.-

6.2.9. ACOPIO FILLER

6.2.9.1. El local para acopio del agregado mineral reunirá las condiciones necesarias y será

previamente aceptado por la Inspección.-

6.2.9.2. No se permitirá acopiar Filler de distintas marcas e las mismas pilas, se podrá

hacerlo en el mismo depósito pero en zonas de pilas bien definidas y de fácil

acceso.-

6.2.9.3. La granulometría del Filler se controlara por partida llegada a obra y durante las

jornadas de trabajo.-

6.3. MÉTODO CONSTRUCTIVO

6.3.1. ACONDICIONAMIENTO DE LA SUPERFICIE A RECIBIR


99

6.3.1.1. Como tarea previa a la ejecución de la careta se procederá a barrer la superficie a

recubrir, que debe quedar totalmente limpia, seca y desprovista de material suelto.

La limpieza no removerá la película de imprimación existente sobre la superficie.-

6.3.1.2. Ejecución del riego de liga: Finalizada la operación anterior se procederá a ejecutar

en “riego de liga” que se efectuara con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida,

previo a la distribución de la mezcla asfáltica.-

El riego asfáltico de liga. lo autorizara la Inspección, indicando el tenor de material

bituminoso a regar por metro cuadrado de superficie el que deberá estar entre 0,4 a

0,7 litro por metros cuadrados.-

No se aprobarán aplicaciones de material bituminoso que resulten en un veinte por

ciento (20 %) inferiores a las ordenadas por la Inspección. Las cantidades en

exceso solo se computarán hasta un valor del veinte por ciento (20 %) pero de

cualquier forma y en el total de la obra se aceptará un exceso total máximo del

cinco por ciento (5 %).-

La Inspección tomará las medidas necesarias para evitar los excesos de riego que

pudieran comprometer la correcta adherencia de la futura carpeta, debiendo en tal

caso ordenar riegos de arena como material compensador u otro medio que estime

correcto corriendo los gastos pertinentes por cuenta del Contratista.-

El trabajo se efectuara tomando las precauciones de rigor especialmente en lo

referente a temperatura de aplicación, uniformidad en los riegos y colocación de

chapas en la iniciación y finalización de los riegos, en una longitud que impida la

superposición del material.-

6.3.1.3. Al material bituminoso aplicado se le permitirá desarrollar sus propiedades ligantes

antes de distribuir la mezcla bituminosa.-

La Inspección determinará la duración de este periodo para poder seguir

posteriormente con el resto de las operaciones constructivas.-


100

El riego de liga no deberá ejecutarse con demasiada o poca anticipación a la

distribución de la mezcla bituminosa, para evitar inconvenientes en ambos

extremos.-

Todas las tareas de contacto de la mezcla bituminosa como bordes, etc. deberán

recibir riego de liga.-

6.3.1.4. Cuando la Inspección considere que puede una capa ésta podrá ordenar la

eliminación del riego de liga previsto, sin que por ello el Contratista tenga derecho a

reclamo alguno.-

6.3.2. PREPARACIÓN DE LA MEZCLA BITUMINOSA:

6.3.2.1. El material asfáltico se distribuirá uniformemente en toda su masa, debiendo

mantenerse en una variación máxima de 10º C durante su empleo.-

6.3.2.2. La humedad en los agregados y/o suelo se reducirá en forma tal de no pasar el 0,5

% y la temperatura de los mismos estará comprendida entre 155º C y 185º C en el

momento de efectuarse la mezcla.-

6.3.2.3. Los materiales de la mezcla bituminosa se introducirán en el siguiente orden: los

agregados pétreos ya calentados y medidos por peso o volumen se introducen en

primer termino, procediéndose a mezclarlos en seco por un breve tiempo para

uniformarlos; a continuación se introduce el Relleno Mineral, continuándose el

mezclado en seco cuya duración total no será inferior a quince segundos (15”).-

Finalmente se incorpora el material bituminoso caliente, previamente medido en

peso o volumen, continuándose con el mezclado total; esta última y fundamental faz

del mismo tendrá duración no inferior a treinta segundos (30”).-

6.3.2.4. La Inspección de obra ejecutará diariamente todos los ensayos de control que

considere necesario y en caso que el resultado de los mismos no respondan a las

exigencias establecidas, informará de inmediato al Contratista quien deberá

suspender los trabajos hasta dar la solución aceptable a la Inspección de Obra.-


101

6.3.3. DISTRIBUCIÓN DE LA MEZCLA:

6.3.3.1. Esta operación no se efectuara durante lluvias o sobre una superficie húmeda.-

Si circunstancias climáticas adversas impidieran la distribución de la mezcla, el

Contratista absorberá en su totalidad el costo de dicha mezcla, debiendo proceder a

su retiro inmediato de la obra.-

El Contratista adoptará las previsiones necesarias para evitar las circunstancias

señaladas.-

6.3.3.2. La distribución de la mezcla asfáltica se efectuará en dos ó más capas, sólo si su

espesor excediera a lo especificado.-

La superior no se ejecutará antes de veinticuatro horas (24 hs.) de haberse

terminado la capa inferior, la cual deberá cumplir con las condiciones de lisura y

conformación especificadas más adelante.-

6.3.3.3. Los espesores de construcción de las capas respectivas, se ejecutarán de acuerdo

a las indicaciones de las especificaciones complementarias, de los planos de

proyecto o de las indicaciones que al respecto efectúe la Inspección, siempre que

con el equipo disponible se alcancen las características superficiales y densificación

exigidas; caso contrario se deberá ejecutar en capas de menor espesor, no

respondiendo por esto pago adicional alguno al Contratista.-

6.3.3.4. Para efectuar la distribución se volcará la mezcla dentro de la tolva del dispositivo

terminador a fin de ser posteriormente desparramada en el espesor suelto

necesario para obtener el espesor compactado que se ha especificado.-

Tanto las juntas longitudinales como transversales que se producen durante la

progresión de los trabajos y al termino de cada jornada deberá tratarse cortando los

bordes respectivos en forma vertical.-

6.3.3.5. En intersecciones, empalmes, secciones irregulares de calzada, etc., donde no

pueda trabajarse con método mecánico, se podrán llevar a cabo las tareas


102

empleando métodos manuales, volcando previamente la mezcla bituminosa en

chapas metálicas ubicadas fuera de la zona donde se desparramará.-

La distribución previa se hará con palas calientes y el desparrame utilizando rastras

apropiadas, que eviten la segregación del agregado grueso.-

6.3.3.6. Para formar las juntas una vez efectuado el corte vertical de los bordes, se pintarán

los mismos en toda su altura con riego de liga.-

Al empalmar carpetas antiguas con la nueva construcción se elevará la temperatura

de aquellas con pisones de hierro previamente calentados.-

6.3.4. COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA:

6.3.4.1. La compactación de la mezcla asfáltica se comenzará cuando la mezcla lo permita,

la que normalmente está comprendida entre 105º C y 125º C.-

Esta compactación se comenzará desplazando la máquina transversalmente cada

viaje, en una distancia igual a la mitad del ancho de la rueda trace.-

El trabajo de compactación continuará hasta que la mezcla alcance el porcentaje de

la densidad Marshall exigidas en el caso que las mismas no lo indicaren, se

deberán compactar las mezclas hasta obtener el porcentaje de compactación que

garantice la estabilidad mínima requerida.-

A tales efectos, la Inspección podrá requerir periódicamente la confección del

gráfico indicado en el párrafo “m” del apartado 7.2.6.3.1. Correspondiente a los

datos de presentar por el Contratista en su formula de obra.-

6.3.4.2. Los rodillos actuarán sobre el borde desprotegido de la junta de construcción

solamente cuando la colocación de la mezcla se interrumpa el tiempo necesario

para que el material ya distribuido resista sin escurrimiento el peso de la máquina.-

Si se usa rodillo neumático, para borrar sus huellas se pasará una aplanadora.-


103

Las depresiones que se produzcan antes de terminar la compactación deberán

corregirse escarificando la mezcla en todo el espesor de la capa y agregando

mayor cantidad hasta que el efecto desaparezca.- Toda mezcla que no haya ligado

deberá ser quitado en todo el espesor de la capa y reemplazada a costa del

Contratista.-

6.3.4.3. A lo largo de los cordones, salientes, bocas de tormenta, etc., y todos los lugares

no accesibles al rodillo, la compactación debe ser asegurada por medio de pisones

calientes.-

Como medida precausional se evitará dejar las aplanadoras mecánicas

estacionadas sobre la carpeta, a fin de evitar manchas de lubricantes o

combustibles, que ablandarían o disolverían el material bituminoso ligante.-

6.3.4.4. El control de densidad se deberá realizar antes de librar al transito la capa

ejecutada, la cual deberá cumplir además las condiciones fijadas para la recepción.-

6.3.4.5. Librado el tránsito de la carpeta: Terminadas las operaciones constructivas, la

carpeta deberá librarse al tránsito después de transcurrido un período de

veinticuatro horas (24 hs.) de haberse finalizado aquéllas; si se produjeran

desprendimientos por el tránsito, se volverá a cerrar temporariamente, para hacer

actuar nuevamente la aplanadora aprovechando las horas de mayor calor.-

6.3.4.6. Limitaciones impuestas por el clima: La preparación de la mezcla se suspenderá

cuando la temperatura descienda a menos de 10º C y su distribución cuando

descienda a menos de 8º C.-

Se permitirá esos trabajos en presencia de una temperatura de 2º C menos que

esos límites, siempre que se halle en ascenso.-

La temperatura a que aquí se hace referencia son las del aire a la sombra.-

6.4. CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN:

6.4.1. ENSAYOS DE LABORATORIO:


104

6.4.1.1. COSTOS DE LAS PRUEBAS DE ENSAYOS:

Las muestras de los agregados pétreos, y relleno mineral se tomarán en obra y

transportarán al laboratorio que determine la Inspección y se ensayarán como se

especifica.-

6.4.1.2. Los gastos de los ensayos y transporte de las muestras correrán por cuenta del

Contratista, teniendo la Municipalidad el derecho de hacer todos los ensayos en un

Laboratorio aprobado o en un Laboratorio Oficial, que también puede o no ser de su

propiedad.-

6.4.1.3. Las muestras de materiales bituminosos se tomarán en campaña y transportarán al

Laboratorio Oficial que indique la Inspección para su ensayo.-

Los gastos de envases, embalajes y transporte correrán por cuenta del Contratista,

quien tendrá a su cargo los gastos del ensayo.-

6.4.1.4. Las muestras de mezcla bituminosa se tomarán en obra y transportará al

Laboratorio de Ensayos de la Inspección y se ensayarán como se especifica más

adelante.-

Los gastos de los ensayos y traslados de las muestras, correrán por cuenta del

Contratista, pudiendo la Municipalidad hacer los ensayos en un Laboratorio Oficial.-

6.4.2. MUESTRAS:

64.2.1. AGREGADOS PÉTREOS, RELLENO MINERAL:

Siguiendo indicaciones de la Inspección, cada mil metros cuadrados (1000 mts2.)

de ejecución de la capa, se tomarán muestras de los distintos agregados pétreos y

relleno mineral y/o suelos que la componen y se ensayarán como se indica más

adelante.-

Se tomarán muestras en cualquier momento si la Inspección así lo ordena, o debido

a variaciones en la granulometría o en la naturaleza de los materiales.-


105

6.4.2.2. La Inspección de Obra extraerá muestras de los distintos materiales bituminosos de

acuerdo a la especificación “Materiales bituminosos, características de los mismos.-

6.4.2.3. MEZCLA BITUMINOSA:

Según lo disponga la Inspección de obra, se tomarán muestras de la mezcla

bituminosa y se ensayarán de acuerdo a lo especificado.-

6.4.3. CONTROL DE CALIDAD DE LA MEZCLA ASFÁLTICA:

6.4.3.1. La Inspección de obra ejecutará diariamente todos los ensayos de control que

considere necesarios y en caso que los resultados de los mismos no respondan a

las exigencias establecidas, informará de inmediato al Contratista, quien deberá

suspender los trabajos hasta dar la solución aceptable a la Inspección de Obra.-

6.4.3.2. El Contratista o su representante deberá presenciar todos los ensayos la ausencia

del mismo no dará derecho a reclamo alguno.-

6.4.3.3. Los controles mínimos por jornada de trabajo serán:

) Se prepararán dos juegos, cada uno de tres (3) probetas Marshall con mezcla

elaborada por la Planta, y serán consideradas representativas de toda la mezcla

producida en le jornada.-

Ambos juegos serán compactados con la energía y temperatura establecidas.-

) Se extraerán muestras elaboradas por la planta y se determinará sus temores en

betún, cuando se considere conveniente.-

6.4.3.4. ENSAYO DE PERDIDA DE ESTABILIDAD MARSHALL:

Realizado con dosaje y materiales de obra, se deberá obtener una estabilidad

Marshall residual después de veinticuatro horas (25 hs.) a 60º C superior a 75 % de

la estabilidad de la mezcla según ensayo normalizado (ASTM D-1559) - (AASHTO

T-245).-


106

Si la mezcla asfáltica resultará con un índice de estabilidad residual inferior al 75 %;

el Contratista lo mejorará con el agregado de cal aérea hidratada o cambiará los

agregados granulares.-

6.4.4. PENALIDADES:

) No certificará ninguna superficie construida, con mezcla cuya estabilidad acuse

en esos ensayos de las muestras según párrafo 7.4.3.3. un valor inferior al 90 %

de las especificadas, y el Contratista estará obligado a remover a su costo el

material rechazado.-

) Los valores de estabilidad de probetas caladas que se encuentren entre el 90 %

y el 100 % de los ensayos de probetas según párrafo 7.4.3.3.; y cumpla con la

relación estabilidad-fluencia, y que los demás vacíos residuales, fluencia, vacíos

ocupados, etc., se encuentren dentro de lo establecido por las especificaciones

se aceptará con descuento equivalente al precio contractual de la mezcla de la

capa en cuestión contenido en un área:

Ap = A x P

Donde “A” es el área del tramo en que se detectó la falta de estabilidad, y:

100-E P= ---------- 10

Donde “E” es el porcentaje de estabilidad alcanzado.-

Debe entenderse por costo de la mezcla e valor de los precios unitarios

actualizados para los ítems correspondientes según el sistema de liquidación

adoptado en el proyecto según los títulos 7 y 8.-

6.4.5. MEZCLA COMPACTADA IN SITU:

Siguiendo órdenes de la Inspección cada setecientos metros cuadrados (700 m2)

de carpeta con compactación terminada, se tomarán tres muestras cilíndricas de

espesor total de la misma representativa de dicha superficie donde se desea

determinar la densidad, las que deben acusar valores compatibles con la


107

estabilidad mínima exigida, para lo cual se correlacionará la densidad con la

estabilidad de acuerdo al gráfico “m” indicado en 7.2.6.3.1.-

Pudiendo la Inspección ordenar además ensayos de estabilidad sobre dichas

muestras.-

Los pozos que después de la extracción que den en la carpeta, deben ser

rellenados por cuenta del Contratista con mezcla asfáltica de similares

características.-

A tales efectos el Contratista dispondrá en obra y en perfecto estado de

funcionamiento una máquina saca testigo con mecha de diamante de 10 cm. de

diámetro interior.-

6.4.6. ESPESORES Y ANCHOS

6.4.6.1. Terminadas las operaciones constructivas y antes de los veinte días de liberada la

capa al tránsito, se procederá a medir el espesor y ancho de la misma.-

6.4.6.2. CONTRALOR DE LOS ESPESORES:

Cuando se considere terminada la compactación de la carpeta bituminosa, o sea

cuando se ha logrado la estabilidad establecida, se efectuarán tres perforaciones

alternadas por cuadra de carpeta (borde izquierdo, centro y borde derecho) y se

promediarán al milímetro de carpeta.-

En ningún caso los espesores podrán ser menor que un 5 % del teórico establecido

(5 cm.).- Es decir; se tomará como mínimo espesor permitido 4,75 cm.- En caso de

medirse espesores menores, se deberá rectificar o demoler por cuenta exclusiva

del Contratista; quien llevará a cabo, a su costa, las operaciones constructivas y el

aporte de materiales necesarios para dejar la capa en las condiciones establecidas

por las especificaciones.-

Cuando el espesor medido supere los 5 cm., el contratista no estará obligado a

demoler las partes cuyo único defecto consiste en el exceso de espesor, siempre

que el mismo no represente perturbaciones al tránsito o drenaje, y especialmente

no induzca a error a los conductores de vehículos; en este último caso se abonará


108

únicamente por el espesor teórico establecido en las especificaciones (5 cm. de

carpeta compactada).-

Cuando se presente en forma reiterada, espesores entre 4,75 y 5 cm., se

determinará en promedio las secciones con menor espesor y se abonarán las

mismas teniendo en cuenta ese espesor.-

6.4.7. NIVELACIÓN:

Se controlarán las cotas indicadas en los planos y en puntos intermedios, y los datos

obtenidos no podrán diferir del proyecto en más de un centímetro en exceso o en defecto.-

6.4.8. SECCIÓN TRANSVERSAL:

Con posterioridad al control anterior, se verificará el gálibo de perfil transversal

indicado en los planos, siendo la tolerancia en más de un centímetro y cero en

defecto.-

6.4.9. LISURA:

La capa no acusará, en su superficie ondulaciones o depresiones, mayores de

cinco milímetros con respecto a una regla de tres metros colocada en sentido

longitudinal y transversal.-

Los defectos de lisura que excedan esta tolerancia o que retengan agua en la

superficie, serán inmediatamente corregidos, removiendo el material del área

defectuosa y reemplazándolo de acuerdo a las indicaciones de la Inspección y por

cuenta del Contratista.-

6.4.10. PENALIDADES:

Aparte de las demás penalidades establecidas en este Pliego, los tramos que no

cumplan con todas las condiciones enunciadas se dejarán pendientes de pago

hasta que el Contratista lo repare o rehaga (según corresponda) a su costa y a

entera satisfacción de la Inspección.-

6.5. CONSERVACIÓN


109

6.5.1. DEFINICIONES:

Consistirá en el mantenimiento en perfectas condiciones de la superficie de carpeta

puestas en servicio y la reparación inmediata de cualquier falla que se produjese.-

6.5.2. EQUIPO Y MATERIALES:

El Contratista deberá disponer en obra de los elementos de equipo y materiales que

permitan efectuar la conservación efectiva del trabajo ejecutado.-

6.5.3. FALLAS Y REPARACIONES:

Si el deterioro de la obra fuere superficial será reparada cuidadosamente por cuenta del

Contratista, repitiendo las operaciones integras del proceso constructivo.-

Si el deterioro afectase la base, el Contratista efectuará la reconstrucción de esa parte, sin

derecho a pago de ninguna naturaleza, cuando la misma haya sido realizada como parte

integrante del Contrato para la ejecución de ese trabajo, en caso contrario el pago de las

reconstrucciones necesarias se efectuara dentro de los ítems respectivos, o conviniendo

nuevos precios si no existiere para este tipo de trabajo.-

7- EQUIPO PARA ENSAYO

El Contratista deberá proveer todos los elementos necesarios para la ejecución del

ensayo citado anteriormente, así mismo deberá proveer los elementos para la

extracción y resolución de los valores de densidad y humedad extraídos de la base

compactada.-

7.1 DETERMINACIÓN DE DENSIDAD:

Para verificar el cumplimiento de lo especificado, la Inspección hará determinación

de la densidad obtenida en los 0,15 m. de espesor en sitios por ella elegidos y con

un mínimo de dos (2) ensayos por cuadra.-

Documents

D E C R E T O Nº 1. 5 8 0 - casilda.gov.ar · Que la obra a ejecutar es Base Estabilizada Granular y Carpeta Asfáltica” ... razón por la que se aconseja efectuar una licitación