4.1.1 MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN

La carta de presentación, se debe colocar al principio de LA OFERTA a continuación del índice de LA OFERTA.

Para consorcios según lo dispuesto en el Numeral Error: Reference source not found “LOS OFERENTES” de la Sección I; quien firme la carta de presentación debe ser el representante legal designado en el acuerdo de conformación de consorcio.

(Lugar y fecha)

Señores

EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. ESP

Carrera 9 No. 73-44 primer piso

Bogotá, D.C.

Colombia

Asunto: Solicitud Pública de Ofertas No.3000001357

Estimados señores:

Atendiendo su invitación para participar en la Solicitud Pública de Ofertas del Asunto, el (los) suscrito(s) (nombre del representante legal del OFERENTE) en representación de (Nombre del Oferente), por medio de la presente somete(n) a su consideración la propuesta No.__________, la cual es válida hasta el día ____ de _______ del año 2016.

Así mismo, el (los) suscrito(s) declara(n) en nombre propio y en representación del OFERENTE que:

1. Estar en capacidad legal, financiera y técnica para firmar y presentar OFERTA, de manera que esta y los contratos que llegaren a celebrarse, comprometen totalmente a la firma que legalmente representa(n). Los contratos serán firmados por el representante legal y/o apoderado del OFERENTE, o en nombre propio, si así se trata.

2. El OFERENTE declara conocer el DOCUMENTO, sus adendas y la serie de preguntas y respuestas (si las hubo) y declara su aceptación al mismo.

3. El OFERENTE declara conocer las Políticas Corporativas del Grupo de Energía de Bogotá, los Diez Principios universales del Pacto Global de las Naciones Unidas suscritos por LA EMPRESA, así como la Circular No. 0002 del 29 de abril de 2010, expedida por la Secretaría General de LA EMPRESA, y la circular 001 del 21 de enero de 2011, emitida por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, el Código de Ética, el Código de Buen Gobierno, la composición de las sociedad que forman parte del Grupo de Energía de Bogotá, así como los demás documentos relevantes publicados en la página web de LA EMPRESA.

4. El OFERENTE declara y acepta que es de propiedad de LA EMPRESA toda información que llegare a su conocimiento o se generare con motivo u ocasión de la relación jurídica surgida de la OFERTA o la que se relacione directa o indirectamente con la misma; asimismo reconoce que en virtud del compromiso, se encuentra obligado a utilizar dichos conocimientos e información sólo para los fines relacionados con la presentación de la OFERTA. El OFERENTE reconoce que la obligación de confidencialidad se extiende hasta que la información haya sido hecha pública de forma legítima y sin restricciones.

5. He estudiado cuidadosamente los documentos de la presente Solicitud Pública de Ofertas y renuncio a cualquier reclamación por ignorancia o errónea interpretación de los mismos.

6. He revisado detenidamente la oferta adjunta y no contiene ningún error u omisión.

7. Entiendo y acepto que la presente OFERTA es irrevocable. Por ello, no la podré retirar, modificar o condicionar los efectos y alcance de la oferta durante el proceso de petición de ofertas.

8. Autorizo a LA EMPRESA para realizar tratamiento a los datos personales suministrados y certifico que toda la información personal contenida en la presente OFERTA cumple con los requisitos establecidos en la Ley 1581 de 2012 y demás normas que la reglamenten, adicionen o modifiquen, que en caso de suministrarse datos privados éstos cuentan con las respectivas autorizaciones de conformidad con lo señalado en el Formulario - AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE HABEAS DATA .

9. El OFERENTE SI/NO presenta desviaciones y/o excepciones a las especificaciones y condiciones generales del DOCUMENTO, según lo contenido en el Formulario – DESVIACIONES Y EXCEPCIONES. Acepto que las desviaciones y excepciones que no sean expresamente aceptadas por LA EMPRESA, se entienden desestimadas.

10. No estar inhabilitado o impedido para participar en el presente PROCESO y contratar con LA EMPRESA, de conformidad con la ley y el estatuto de contratación de LA EMPRESA. Cuando sobrevenga alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad establecidas en la ley o el Estatuto de Contratación, durante el PROCESO renunciaré a la participación y a los derechos surgidos del mismo.

11. No haber hecho uso de información privilegiada, o incurrido en un acto de competencia desleal o conflicto de interés de acuerdo con lo establecido en la Ley y/o en los Estatutos o Código de Buen Gobierno de LA EMPRESA.

12. No estar impedido para contratar con LA EMPRESA por situaciones de relaciones comerciales o de parentesco con quienes ostentan la calidad de administradores de LA EMPRESA.

13. No encontrarme en las listas OFAC (Clinton), ONU y demás listas restrictivas; así mismo, los miembros de la Junta Directiva o Junta de Socios, socios o accionistas (salvo sociedades listadas en bolsa) los Representantes Legales y el Revisor Fiscal, tampoco se encuentren en dichas listas.

14. No tener procesos judiciales en curso en los cuales se encuentre en calidad de demandante o demandado respecto de alguna de las empresas que conforman el Grupo Energía de Bogotá.

15. No he sido sancionado o multado en los últimos cinco (5) años. (en caso de haberlo sido se debe diligenciar el Formulario respectivo).

16. No encontrarse incurso en causal de disolución o en liquidación.

17. Las personas que integran el Consorcio cumplen individualmente con los requisitos jurídicos y manifestaciones de los oferentes.

En la eventualidad de que resulte elegido como EL OFERENTE seleccionado, me comprometo a:

a) Firmar el CONTRATO y realizar, dentro del plazo estipulado, todos los trámites necesarios para su legalización, en el momento que LA EMPRESA lo solicite.

b) Mantener vigente la garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se constituya la garantía de cumplimiento exigida en el CONTRATO. (

c) Constituir y presentar oportunamente las demás garantías y pólizas exigidas en el CONTRATO.

d) Prestar los servicios y/o entregar los bienes objeto del CONTRATO de acuerdo con los términos y condiciones contractuales dentro del plazo estipulado.

e) Regirme por el Estatuto de Contratación y el Manual de Interventoría de la Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP.

Atentamente,

(Firma original manuscrita)

___________________________________

Nombre completo del Representante del OFERENTE

Nombre completo del OFERENTE

NIT. ____________

NOTA: Este es el modelo de la carta de presentación de LA OFERTA. Utilice papel membretado. Si en EL PROCESO de selección no se dieran Adendas ni informes sobre “Preguntas y Respuestas” omita el literal respectivo. No agregue comentarios ni aclaraciones.

4.1.2 INFORMACIÓN GENERAL DEL OFERENTE

DESCRIPCIÓN DE LA FIRMA OFERENTE:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ______________________

C.C. / NIT /NUMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA: ______________________

DIRECCIÓN ______________________

TELÉFONO ______________________

CIUDAD / DEPARTAMENTO: ______________________

CAPITAL:

AUTORIZADO: _______________ SUSCRITO: _______________

PAGADO: _______________

LÍMITE DE LA FACULTAD DEL REPRESENTANTE LEGAL PARA COMPROMETER A LA SOCIEDAD:

ILIMITADAMENTE SI ( ) NO ( )

LIMITADO HASTA LA SUMA DE: ___________________

Si las facultades del REPRESENTANTE LEGAL están por debajo del valor de la Oferta, debe presentarse una autorización del órgano competente donde se le autorice para presentar la Oferta y firmar el correspondiente contrato en caso de celebrar contrato.

TIPO DE SOCIEDAD:

DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN No __________ DE ______________

MATRICULA MERCANTIL No. ____________________

CÁMARA DE COMERCIO ____________________

ANÓNIMA ( ) LIMITADA ( ) OTRA: ______________

VIGENCIA DE LA SOCIEDAD ____________________

DURACIÓN: DESDE _____________ HASTA ______________

En el evento de estar próximo el vencimiento de la duración de la sociedad indique si se encuentra en trámite alguna extensión y señale el estado en que se encuentra.

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR EL CONTRATO:

NOMBRE: __________________________

CARGO: __________________________

DOCUMENTO DE IDENTIDAD TIPO _____ No. ______________ DE _____________

La anterior información debe ser suministrada completamente por EL OFERENTE. En caso de requerir cualquier aclaración debe hacerse a continuación.

4.1.3 DEMANDAS, MULTAS Y/O SANCIONES

Los procesos judiciales en curso en los cuales se encuentre en calidad de demandante o demandado respecto de alguna de las empresas que conforman el Grupo Energía de Bogotá.

Demandante SI ( ) NO ( ) Demandado SI ( ) NO ( )

A continuación se relacionan los procesos judiciales en los cuales EL OFERENTE se encuentra en calidad de demandante o demandado:

CLASE DE PROCESO

No. DE RADICADO JUZGADO DEMANDANT

EDEMANDAD

O

Ha recibido multas: SI ( ) NO ( ) Ha recibido sanciones: SI ( ) NO ( )

A continuación se relacionan las multas y/o sanciones impuestas (N° CONTRATO, Valor de la multa y/o sanción, fecha) a la firma en los últimos cinco (5) años.

TIPO DE SANCIÓN O

MULTAENTIDAD CONTRATO

VALOR DE MULTA

TIEMPO DE SANCIÓN (MESES)

FECHA DE APLICACIÓ

N DE LA SANCIÓN

Y/O MULTA

__________________

Nombre del Representante Legal del OFERENTE

Nombre del OFERENTE

4.1.4 AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE HABEAS DATA

En mi calidad de titular de información, actuando libre y voluntariamente, autorizo de manera previa y expresa a LA EMPRESA para que directamente o a través de terceros realice el tratamiento a mi información personal, tratamiento que consiste en recolectar, almacenar, usar, circular, registrar, administrar, procesar, evaluar, confirmar, suprimir y actualizar mi información de carácter personal que le he suministrado, o que sobre mi recoja con ocasión o como consecuencia de la presentación de la oferta.

Igualmente, certifico que cualquier información personal que sea suministrada a LA EMPRESA cumple con los requisitos establecidos en la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, y cuenta con autorización previa, consentida y susceptible de posterior consulta.

Lo anterior con el fin de: (i) que la oferta que presento pueda ser evaluada (ii) brindar a LA EMPRESA elementos de juicio con respecto al personal que intervendrá en el contrato en caso de resultar seleccionado (iii) Así mismo, autorizo que mi información sea tratada para realizar estudios de mercado, estadísticas y encuestas, enmarcadas dentro del objeto social de LA EMPRESA.

Declaro que he sido informado por LA EMPRESA de manera previa a la suscripción del presente documento de lo siguiente: (i) Del tratamiento que recibirá mi información personal, y la finalidad del mismo. (ii) De la facultad que tengo de abstenerme de responder preguntas relacionadas con datos de información sensible. (iii) La dirección física o electrónica de LA EMPRESA y su teléfono. (iv) Que puedo consultar las políticas para el manejo de mi información personal a través de la página web http://www.eeb.com.co/datos-personales, en la cual también puedo consultar el procedimiento para elevar cualquier solicitud, petición, queja o reclamo, y los derechos que me asisten como titular de la información (v) De la finalidad del tratamiento.

Mi información personal será objeto de tratamiento por LA EMPRESA o el tercero que ésta escoja para el efecto, y permanecerá en la respectiva base de datos o archivo en tanto LA EMPRESA realice contratación de bienes y servicios.

De acuerdo con lo señalado en la ley y la jurisprudencia entiendo y me encuentro informado que mis derechos como titular de los datos personales suministrados son los siguientes: i) Conocer, actualizar y rectificar mis datos personales. ii) Solicitar prueba de la autorización otorgada, iii) Ser informado por esta Entidad, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a mis datos personales, iv) Presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio v) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales y, vi) Acceder en forma gratuita a mis datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento.

__________________

Nombre del Representante Legal

(Nombre del oferente / firma)

4.1.5 DESVIACIONES Y/O EXCEPCIONES

El OFERENTE debe indicar a continuación, en forma precisa, todas las desviaciones a las especificaciones y a las condiciones generales de la Solicitud Pública de Ofertas. Si el OFERENTE no presenta desviaciones, así debe manifestarlo en el presente formulario.

Si el OFERENTE presenta desviaciones en lugar diferente al presente formulario, LA EMPRESA podrá exigir en caso de celebrar contrato, el cumplimiento de lo estipulado en la Solicitud Pública de Ofertas.

Las desviaciones que se hagan en lugar diferente al presente formulario se tendrán como no escritas y en el evento de una celebración de contrato, el OFERENTE no podrá aducirlas a su favor.

Las desviaciones y excepciones que no sean expresamente aceptadas por LA EMPRESA, se entienden desestimadas.

4.1.6 VERIFICACIÓN EN LISTAS RESTRICTIVAS

Número de NIT/RUT

Nombre Empresa/Persona Natural/Junta Directiva/Representantes Legales/Accionistas Nacionalidad

NOTA: Diligenciar el formulario incluyendo los siguientes datos:- Nombre completo- NIT- Nombres, apellidos y número de identificación de los Representantes Legales- Nombres, apellidos y número de identificación de los miembros de Junta Directiva- Datos de EL OFERENTE y sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, a sus representantes legales, miembros de la Junta Directiva, Revisores Fiscales y/o Auditores Externos.

__________________

Nombre del Representante Legal del OFERENTE

Nombre del OFERENTE

4.1.7 RESUMEN EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE

A continuación, indique los proyectos aplicables y que se describen en el Formulario 4.1.8

PROYECTO NIVEL DE TENSIÓN

LONGITUD (km)

PAÍSFECHA DE INICIACIÓ

N

FECHA TERMINACIÓ

N

% DE PARTICIPACIÓ

N

LA EMPRESA se reserva el derecho a verificar esta información telefónicamente, o por los medios que estime convenientes.

NOTA: La relación detallada de los proyectos y contratos ejecutados, debe indicarse en el Formulario 4.1.8

4.1.8 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE DURANTE LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS

Describir los proyectos que demuestren la experiencia específica adquirida en el desarrollo integral de proyectos de Líneas de nivel de tensión a 110 kV y superiores, que se hayan ejecutado durante los últimos diez (10) años, utilizando el siguiente formato para cada proyecto.

Se entiende por desarrollo integral de un proyecto todas las actividades que se deben ejecutar bajo la modalidad de construcción y montaje, esto es, en sus diferentes etapas de construcción, montaje, pruebas, puesta en operación y demás actividades correlacionadas.

INFORMACIÓN GENERAL

Objeto del proyecto _____________________________________________

Descripción _____________________________________________

Localización _____________________________________________

Fecha de iniciación _________________________

Fecha de terminación _________________________

Valor del Contrato: COP ó USD _____________________

Obras principales: _____________________________________________

Parte del proyecto ejecutado por el Oferente (%) ____________

El trabajo fue ejecutado en Consorcio o Unión Temporal Si ( ) No ( )

Porcentaje de participación en la obra % ( ) (El estipulado en el contrato del Consorcio o Unión Temporal)

DATOS DE CONFIRMACIÓN

Nombre del Contratante: ______________________________________________

Nombre del directivo del Contratante encargado del proyecto: ______________

_________________________________________________________________ Cargo: ______________________________________________________

Teléfono, e-mail: _____________________________________________ NOTA: LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR LAS CERTIFICACIONES DE LOS PROPIETARIOS DE CADA UNA DE LAS OBRAS.

Sólo se tendrá en cuenta esta experiencia cuando el avance de obra sea superior al 50%

(Diligenciar este formato para cada proyecto)

4.1.9 SUBCONTRATISTAS PROPUESTOS

Si el Oferente desea subcontratar, deberá consignarlo a continuación, señalando los ítems que desea subcontratar e incluyendo la información del subcontratista (nombre, dirección, infraestructura técnica, experiencia en la actividad que desea ejecutar, adjuntando los certificados de los sistemas de gestión de calidad correspondientes, autorización para ofrecer el producto, etc. (según sea el caso)).

SUBCONTRATISTA: ____________________________

ÍTEM DESCRIPCIÓN PAÍS DE ORIGEN UNIDAD CANTIDAD

4.1.10 DESVIACIONES A LAS ESPECIFICACIONES

EL OFERENTE debe indicar a continuación, en forma precisa, todas las desviaciones a las especificaciones técnicas de la Solicitud Pública de Ofertas. Si EL OFERENTE no presenta desviaciones, así debe manifestarlo en el presente formulario.

Si EL OFERENTE presenta desviaciones en lugar diferente al presente formulario, LA EMPRESA podrá exigir en caso de celebrar contrato, el cumplimiento de lo estipulado en la Solicitud Pública de Ofertas.

Las desviaciones que se hagan en lugar diferente al presente formulario se tendrán como no escritas y en el evento de una celebración de contrato, el OFERENTE no podrá aducirlas a su favor.

Las desviaciones que no sean expresamente aceptadas por LA EMPRESA, se entienden desestimadas.

4.1.11 FORMULARIOS DE LA OFERTA TÉCNICA

A continuación se relacionan los formularios que debe diligenciar el Oferente para adjuntar a su oferta:

Formulario 1: Enfoque General y Metodología Propuesta

Formulario 2: Organización para la ejecución de los trabajos

Formulario 3: Programación de actividades, cronogramas y plazo garantizado Formulario 4: Relación de personal directivo, coordinadores y profesionales propuestos

Formulario 5: Experiencia específica del personal propuesto

Formulario 6: Organización actual en Colombia

Formulario 7: Propuesta Técnica Oferta Alternativa

Formulario 8: Requisitos mínimos Plan HSEQ

Formulario 9: Relación equipo disponible para el proyecto

Los formularios se deben entregar en medio magnético en el formato de origen Excel, Word, MS Project. Anexos aclaratorios, catálogos, planos y demás información que desee incluir el Oferente. Si el Oferente considera, puede ampliar o adicionar formularios siempre y cuando contribuyan al mejoramiento de su oferta.

El Oferente debe adjuntar certificados y datos sobre nombres, cargos, direcciones, y teléfonos de las personas que puedan corroborar o ampliar las informaciones, y la forma de obtener referencias de clientes. LA EMPRESA se reserva el derecho de aceptar la oferta, cuando no se cumpla este requisito o no pueda ampliar la información.

Formulario 1: ENFOQUE GENERAL Y METODOLOGIA PROPUESTA

Se debe explicar en forma amplia y clara la metodología propuesta para cumplir con el alcance de las labores, obras y servicios previstos en esta Solicitud Pública de Ofertas y la forma como desarrollará las actividades durante la ejecución del contrato.

El oferente debe mencionar claramente la metodología a utilizar para desarrollar los siguientes aspectos para la ejecución de las obras:

a) Enfoque general:

Se debe tener un claro panorama de los trabajos a ejecutar, su alcance, manejo de riesgos, reflejando de esta manera la experiencia en desarrollo de proyectos de construcción similares al objeto de esta solicitud.

b) Metodología propuesta

El oferente debe indicar la metodología para desarrollar cada una de las actividades que hacen parte de las obras de construcción del proyecto.

c) Organización de los trabajos

El Oferente debe indicar la propuesta para desarrollo del proyecto en cuanto a los frentes de obra propuestos para cada tramo ofertado.

d) Logística:

El oferente debe indicar aquí la logística que propone para el desarrollo del proyecto para tramo ofertado, en cuanto a oficinas, campamentos, patios de acopio de materiales.

e) Medios de transporte de los materiales y equipos a los sitios de torre.

El oferente debe indicar aquí los medios de transporte que dispondrá durante la ejecución del proyecto para el ingreso de materiales y equipos a los sitios de torre.

Formulario 2: ORGANIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Se debe explicar en forma concisa la organización de los recursos humanos e infraestructura ofertada; debe ser explícita la organización que actuará en Colombia. Se debe incluir un organigrama donde se refleje la dirección, responsabilidades y las diferentes áreas de la división del trabajo, por sitios o frentes de trabajo, etc., para la construcción de las Líneas. Recursos Humanos propuestos

1 Número de personal Técnico Administrativo

2 Nombre Posición actualAños de experiencia con la

compañía

Formulario 3: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES, CRONOGRAMAS Y PLAZO GARANTIZADO

El Oferente debe presentar el CRONOGRAMA en Microsoft Project, detallando las diferentes actividades que se propone desarrollar para la construcción de las líneas, garantizando el plazo máximo y los plazos parciales indicados en el numeral Error:Reference source not found- PLAZO DE EJECUCIÓN.

Adicionalmente al cronograma en Microsoft Project, el Oferente deberá diligenciar el Formulario 3 - Programación de actividades, cronogramas y plazo garantizado en Microsoft Excel.

Formulario 4: RELACIÓN DE PERSONAL DIRECTIVO, COORDINADORES Y PROFESIONALES PROPUESTOS

ÍTEM NOMBREVINCULO LABORAL PP/ PC

CARGO/ACTIVIDAD PRINCIPAL A

DESARROLLAR

Indicar solamente el personal profesional y técnico a nivel superior.

PP: Personal de planta PC: Personal por contratar

Formulario 5: EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL PROPUESTO

Ver formulario anexo en formato Excel.

NOTA: Relacionar únicamente la experiencia en labores similares a los trabajos objeto de la presente Solicitud Pública de Ofertas y aplicable para el cargo que se propone desempeñar. Indicar los proyectos a partir de la fecha más reciente.

Anexar las correspondientes hojas de vida. LA EMPRESA se reserva el derecho de solicitar las certificaciones de los trabajos similares.

Formulario 6: ORGANIZACIÓN ACTUAL EN COLOMBIA

En caso que El Oferente sea extranjero, se debe hacer una presentación de la organización actual en Colombia en cuanto a su infraestructura técnica, administrativa, legal, financiera, etc, incluyendo el servicio post-venta, que se considere relevante para el desarrollo de las actividades del proyecto.

Formulario 7: PROPUESTA TÉCNICA OFERTA ALTERNATIVA

El Oferente debe hacer una descripción detallada de la propuesta técnica alternativa que propone, incluyendo las principales diferencias con la oferta básica y sus ventajas.

(Si no presenta oferta técnica alternativa, así debe indicarlo aquí)

Formulario 8: REQUISITOS MINIMOS PLAN HSEQ

El oferente debe diligenciar las tres (3) hojas del formulario anexo en formato Excel.

Formulario 9: RELACIÓN EQUIPO DISPONIBLE PARA EL PROYECTO

EL OFERENTE debe diligenciar el formulario anexo en formato Excel sin limitarse al contenido incluido en el mismo. El oferente deberá relacionar el equipo que considere necesario para la ejecución del trabajo.

4.1.12 FORMULARIO INFORMACIÓN GENERAL OFERTA ECONOMICA

SOLICITUD DE OFERTAS: _______________________

OFERTA No.: _______________________

PROPONENTE: ________________________

PRECIOS FIJOS: SI ________ NO ________

ACEPTA LA FORMA DE PAGO: SI ________ NO ________

NOTA:

En caso de discrepancia entre esta información y la contenida en los formatos correspondientes, prevalecerá la última.

4.1.13 LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS OFERTADOS

El Oferente deberá diligenciar los siguientes formularios anexos en formato Excel:

Formularios 10.1A, 10.2A y 10.3A: Lista de Cantidades y Precios Cotizados.

Formularios 10.1B, 10.2B y 10.3B: Resumen de la Oferta.

Formularios 10.1C y 10.2C: Precio por kilómetro de línea.

Formulario 10.4: Total Oferta.

Formulario 10.5: APU.

Formulario 11: Lista de Cantidades y Precios Ofertados Servicios Adicionales.

Formulario 12: Descuentos.

Estos formularios deben entregarse impresos y en medio magnético en hoja de cálculo Excel, de acuerdo a los formatos entregados por LA EMPRESA.

Formulario 12: DESCUENTOS

Mediante estos descuentos, la Empresa espera ver reflejadas las economías de escala que se obtienen de la posibilidad de contratar uno o dos Grupos de línea de transmisión a un mismo oferente.

Por lo anterior, el oferente deberá indicar en este formulario los descuentos ofrecidos y las condiciones de estos descuentos, los cuales serán incluidos en la evaluación económica de las ofertas.

Alternativa de descuento

GRUPOS ADJUDICADOS A UN MISMO OFERENTE

DESCUENTO OFRECIDO%

1 Grupo 1 y Grupo 2

(Si no ofrece descuentos, debe indicarlo en este formato como 0%)

Los descuentos ofrecidos en este formulario serán aplicados directamente sobre el valor Total de costos directos establecido para cada Grupo en el Formulario 10.

El oferente podrá indicar descuentos adicionales si así lo considera, y deberá indicarlo en su respectiva oferta económica.

4.1.14 FORMULARIO OFERTA ECONOMICA ALTERNATIVA

El OFERENTE debe describir a continuación, en forma precisa, cual es la propuesta económica de su Oferta alternativa.

(Si no presenta oferta económica alternativa, debe indicarlo aquí).

Si EL OFERENTE presenta oferta económica alternativa debe diligenciar los Formularios 10, 11 y 12 de la presente solicitud de ofertas, en el archivo Excel anexo.

4.1.15 DESVIACIONES, EXCEPCIONES Y ACLARACIONES A LA OFERTA ECONÓMICA

El OFERENTE debe indicar a continuación, en forma precisa, todas las desviaciones, excepciones y aclaraciones a la oferta económica de la Solicitud Pública de Ofertas. Si el OFERENTE no presenta desviaciones, así debe manifestarlo en el presente formulario.

Si el OFERENTE presenta desviaciones en lugar diferente al presente formulario, LA EMPRESA podrá exigir en caso de celebrar contrato, el cumplimiento de lo estipulado en la Solicitud Pública de Ofertas.

Las desviaciones que se hagan en lugar diferente al presente formulario se tendrán como no escritas y en el evento de una celebración de contrato, el OFERENTE no podrá aducirlas a su favor.

Las desviaciones que no sean expresamente aceptadas por LA EMPRESA, se entienden desestimadas.