Публічне акціонерне товариство "ДТЕК Донецькобленерго" "ЗАТВЕРДЖЕНО"ПРОТОКОЛЬНИМ РІШЕННЯМ КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ №245/1-13"25" червня 2013 р.ГОЛОВА КОМІТЕТУ КОНКУРСНИХ ТОРГІВТригуб Віктор Анатолійович

м.п.

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

з проведення відкритих торгівна закупівлю

Роботи з модернізації газоочисної установки котлоагрегату типу Еп-230-510-10 ст.№10 в складі

енергоблоку №5. Антикорозійне покриття скруберів, газоходів та збірних коробів.

м. Горлівка – 2013 р.

1

Розділ 1. Загальні положення1 2

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених згідно Розпорядження «ТОВ «ДТЕК» № 43-р «Про внесення змін у процедури закупівель»

2. Інформація про замовника торгів:- повне найменування:

Публічне акціонерне товариство "ДТЕК Донецькобленерго"

- місцезнаходження: Україна, м. Горлівка, просп. Леніна, 11, каб. 320, індекс 84601- посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:

Тригуб Віктор Анатолійович – головний інженер енергозбуту, Україна, м. Горлівка, пр. Леніна, 11, каб. 320, індекс 84601тел. (0624)57-81-10, факс: (0624) 57-83-30,електронна адреса: tender@doe.donbass.com

3. Інформація про предмет закупівлі- найменування предмета закупівлі:

Роботи з модернізації газоочисної установки котлоагрегатутипу Еп-230-510-10 ст.№10 в складі енергоблоку №5.Антикорозійне покриття скруберів, газоходів та збірних коробів

- вид предмета закупівлі:

роботи

- місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

Донецька область, смт.Миронівське, вул.Леніна, 43.

- строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

Липень - серпень 2013р.

4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.

7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Всі документи, що готуються Учасником, викладаються українською мовою, всі інші документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів можуть бути складені як українською, так і російською мовами. У разі участі Учасника-нерезидента одночасно усі документи можуть мати автентичний переклад на іншу(англійську) мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою.

2

Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 3 дні до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши, за власним розсудом, строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.Зазначена інформація також оприлюднюється замовником на веб-сайті: www . donetskoblenergo . dn . ua

2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

Замовник має право провести збори з метою роз’яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів. Результати зборів будуть відображені в протоколі зборів з викладенням у ньому всіх роз’яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів *Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена підписом та печаткою у запечатаному конверті. Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані, копії документів містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки, мати реєстр наданих документів з нумерацією сторінок.Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників та наказом про призначення(у разі підписання керівником) та довіреністю або дорученням(у разі підписання іншою уповноваженою особою учасника).Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки та підписи учасника процедури закупівлі.На конверті повинно бути зазначено:- повне найменування і адреса замовника;- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;- повне найменування учасника процедури закупівлі, його адреса, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;- маркування: « Не відкривати до 16.07.2013 року до 13:00 год.» (Додаток №5)

2. Зміст пропозиції Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником

3

конкурсних торгів учасника

процедури закупівлі повинна складатися з:- реєстру документів поданих у складі пропозиції з нумерацією сторінок;- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів ;- Довідка в довільній формі про підприємство (місцезнаходження, телефони для контактів, керівництво);- заповнену форму договору згідно з Додатком №4 цієї документації;- заповнену форму пропозиції конкурсних торгів згідно з Додатком №3 цієї документації;- документально підтвердженої інформації про відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям згідно з п.6 Розділу 3 даної документації.- документальне підтвердження відповідності учасника згідно з Додатком №2 цієї документації;- документи, передбачені п. 3 Розділу 3 цієї документації;- документального підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, яке повинно мати копії документів:- Копія дозволу або ліцензії на право здійснення відповідного виду діяльності;- Договірна ціна. Розрахунки договірної ціни- Кошторисна документація повинна бути складена в програмному комплексі «Будівельні Технології –КОШТОРИС» та надана в електронному вигляді та на паперовому носії.

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається.

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

-

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.Учасник має право:- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

6. Кваліфікаційні критерії до учасників

1. Для участі у процедурі закупівлі учасники подають, як частину пропозиції документи, що підтверджують відповідність Учасників встановленим кваліфікаційним критеріям, а саме:1.1. Довідку у довільній формі про наявність обладнання та матеріально-технічної бази .1.2. Довідку у довільній формі про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, документальне підтвердження;

4

1.3. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів за 2011-2012р.р. (реєстр виконаних аналогічних договорів) вказати суми договорів.1.4. Наявність фінансової спроможності:- баланс за останній звітний період (рік) (для юридичної особи),- звіт про фінансові результати за останній звітний період (рік) (для юридичної особи)- звіт про рух грошових коштів за останній звітний період (рік) (форма №3). У разі ненадання до органів статистики зазначеного документу, надати пояснювальний лист, з яких причин не надається.2. Замовник має право відмовити учаснику у участі в процедурі закупівлі, у разі якщо:1) він має незаперечні докази того, що учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму па роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі;2) виявлено факт участі учасника у змові;3) пропозиція конкурсних торгів подана учасником процедури закупівлі, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі;4) учасником не надано документів, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю;5) учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту. Для підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у торгах, учасник у складі своєї пропозиції надає документи, зазначені в Додатку №2 цієї документації.

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі наведена у Додатку №1 до цієї документації.

8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

-

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:- спосіб подання пропозицій

Особисто або поштою

5

конкурсних торгів:

- місце подання пропозицій конкурсних торгів:

Україна, м. Горлівка, просп. Леніна, 11, каб. 320, індекс 84601

- кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час):

13.07.2013 р., до 12:00 год.

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:- місце розкриття пропозицій конкурсних торгів:

 Україна, м. Горлівка, просп. Леніна, 11, каб. 320, індекс 84601

- дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

13.07.2013 р. о 13:00 год.До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників та наказом про призначення (у разі присутності керівника), довіреністю або дорученням (у разі присутності повноваженої особи).Для підтвердження особи представник Учасника повинен надати паспорт. Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів . Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів . Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Розділ 5. Розгляд та оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця1. Перелік критеріїв та методика оцінки

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення

6

пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

розгляду та оцінки пропозицій.Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.Пропозиції конкурсних торгів, що відповідають вимогам замовника, зазначеним у документації конкурсних торгів і не були відхилені оцінюються на основі одного критерію «Ціна». Переможцем процедури конкурсних торгів визнається учасник, який має найнижчу ціну.

2. Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів. Помилки виправляються Замовником відповідно до порядку:а) при розходженні між сумою, вказаною літерами та цифрами, сума літерами є визначальною;б) при розходженні між ціною одиниці товару та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється.в) якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється.

3. Інша інформація Договірна ціна повинна бути твердою.Договірна ціна повинна бути розрахована на підставі проектно-кошторисної документації згідно ДБН Д. 1.1-1-2000.Роботи будуть виконуватись із матеріалів Замовника.

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо:1) учасник:- не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим п.п. 1, п. 6 Розділу 3 документації конкурсних торгів;- не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;- не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;2) наявні підстави, зазначені у п.п 2, п.6 Розділу 3 документації конкурсних торгів;3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає іншим умовам документації конкурсних торгів.Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення.

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Замовник відміняє торги у разі:- відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;- подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;- відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з умовами документації конкурсних торгів;- якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

7

Торги можуть бути відмінені частково (за лотом).Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:- ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;- здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

Розділ 6. Укладання договору про закупівлю1. Терміни укладання договору

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів, якого було акцептовано, не пізніше ніж через 20 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції.

2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю

Істотними умовами договору про закупівлю є:-предмет договору (найменування, номенклатура, асортимент);-кількість товарів, обсяг робіт і послуг та вимоги щодо їх якості;- порядок здійснення оплати;-ціна договору;-термін та місце поставки товарів, надання послуг, виконання робіт;-строк дії договору;-права та обов'язки сторін;-зазначення умови щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків;-відповідальність сторін. У разі якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, договір про закупівлю вважається неукладеним. Якщо учасник вчинив фактичні дії щодо виконання договору, правові наслідки таких дій визначаються відповідно до Цивільного кодексу України.

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений документацією конкурсних торгів, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Забезпечення виконання договору про закупівлю замовником торгів не вимагається.

8

ДОДАТОК №1Технічне завдання

Особа, уповноважена здійснювати зв’язок з учасником – начальник котлотурбінного цеху Миронівської ТЕС Кіріллін В.А. , тел. 53-80, 050-476-57-27 факс 0624 57-83-48, E - mail : kom@mirtes.donbass.com Роботи будуть виконуватись із матеріалів Замовника.

Форма № 4а ДБН Д1.1.-1-2000, Приложение Ж

Модернизация газоочистной установки котлоагрегата ЕП-230-510-10 ст. №10 в составе энергоблока №5 Мироновской ТЭС. Антикоррозионное покрытие скрубберов, газоходов и сборных коробов.наименование стройки

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ

к локальной смете №

Текущие цены указаны по состоянию на 13.12.2012

№ п/п

Шифр ресурса Наименование

Единица измерени

я

Коли чество

Текущая цена за

единицу, грн.

В том числе, грн.

Отпускная цена

Транспортная составля

ющая

Загот.-склад.

Всего, грн. Всего Всего Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I.Затраты труда1 1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 4 497 - - -

2 Средний разряд работ, выполняемых рабочими-строителями

разряд 4,5 - - -

3 3 Затраты труда рабочих, занятых управлением и обслуживанием машин

чел.-ч. 118 - - -

4 Средний разряд звена рабочих, занятых управлением и обслуживанием машин

разряд 2,7 - - -

5 Затраты труда работников, заработная плата которых учитывается в составе общепроизводственных расходов

чел.-ч. 402 - - -

6 Итого сметной трудоёмкости чел.-ч. 5 017 - - -

в том числе - - - - -

- нормативной трудоёмкости чел.-ч. 4 615 - - - -

- расчётной трудоёмкости чел.-ч. 402 - - - -

Средний разряд работ разряд 4,5 - - - -

II.Строительные машины и механизмы1 С200-2 Автомобили бортовые,

грузоподъемность до 5 тмаш-ч 34,15

- - - -

2 С234-201

Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч

маш-ч 7,646

- - - -

3 С205- Компрессоры передвижные с маш-ч 59,486 - -9

401 электродвигателем, давление 600 кПа [6 ат], подача 0,5 м3/мин

- -

4 С270-7 Растворосмесители передвижные, емкость 80 л

маш-ч 70,875 - - - -

Итого грн. - - - Бензин кг 131,771772

Электроэнергия квт.ч. 149,690592

Смазочные материалы кг 17,412732

III.Механизированный инструмент1 С233-

301 Машины шлифовальные электрические

маш-ч 72,576

Итого стоимость ресурсов, потреблённых механизированным

инструментом и учтенных в стоимости материалов

грн. - - -

Электроэнергия квт.ч. 36,288

Смазочные материалы кг 1,45152

IV.Материалы поставки заказчика1 С1113-

21 Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая [30,0км; 90,21 грн/т * 1,26 т]

т 0,0378

2 С111-1638

Круги армированные абразивные отрезные, диаметр 180х3 мм [30,0км; 60,55 грн/т * 0,00042 т]

шт 60,48

3 С1113-101

Мука андезитовая кислотоупорная, марка А [30,0км; 90,21 грн/т * 1,03 т]

т 25,1262

4 С1113-110

Натрий кремниефтористый технический, I сорт [30,0км; 90,21 грн/т * 1,26 т]

т 1,77471

5 С1113-132

Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные, толщина 35 мм [30,0км; 77,61 грн/т * 0,081 т]

м2 440,64

6 С114-270

Сетка "Рабица" 20х20х1,6мм [30,0км; 83,12 грн/т * 0,0005 т]

1м2 60,0

7 С1113-170

Стекло натриевое жидкое каустическое [30,0км; 90,21 грн/т * 1,12 т]

т 12,04821

8 С111-1292

Уайт-спирит [30,0км; 90,21 грн/т * 1,35 т]

т 0,00504

9 С1113-246

Эмаль антикоррозийная ПФ-115 серая [30,0км; 90,21 грн/т * 1,26 т]

т 0,0684

Итого грн. -

Итоговые показатели1 Сметная трудоёмкость (I) чел.-ч. - - -

10

Строительные машины и механизмы (II)

грн. - - - -

Строительные материалы, изделия и конструкции (III+IV)

грн. - - - -

Составил _________________________________________/__________________/

Проверил _________________________________________/__________________/

ПАО "ДТЭК Донецкоблэнерго" ОП "Мироновская ТЭС"наименование утверждающей организации

УТВЕРЖДЕНОДиректор Устенко Ю.В.

______ ___________________ 20 г.

Ведомость объемов работна модернизацию газоочистной установки котлоагрегата ЕП-230-510-10 ст. №10 в составе

энергоблока №5 Мироновской ТЭС. Антикоррозионное покрытие скрубберов, газоходов и сборных коробов.

Условия производства работ: 1,2 - Коэф. для учета влияния условий производства строительных работОбъемы производства работ

№ п/п

Шифр и номер

позиции норматива

Наименование работ и затрат. Единица измерения. Коли чество

1 2 3 4

1,2 - Коэф. для учета влияния условий производства строительных работ

1 Е13-44-7 Очистка металлических поверхностей щетками (скруббера-360м2, газоходы-72м2) 432,0

м2

2 Е13-44-9 Обеспыливание металлических поверхностей 432,0 м2

3 Е13-1-2 Футеровка плиткой кислотоупорной [керамической] толщиной 35 мм на силикатной кислотоупорной замазке 432,0

м2

4 Е13-16-6 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (наружной поверхности скрубберов) 3,6

100м2

5 Е13-26-6 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 3,6

100м2

6 Е15-71-1 Устройство каркаса при оштукатуривании стен 0,6 100м2

7 С114-270 Сетка "Рабица" 20х20х1,6мм 60,0

11

1м2

8 Е13-31-3 Шпатлевка поверхностей силикатной шпатлевкой толщиной слоя 3 мм 6,75

100м2

9 Е13-31-4K0=17

Добавлять на каждый следующий 1 мм увеличения слоя при шпатлевке поверхностей силикатной шпатлевкой 6,75

100м2

Составил _________________________________________/__________________/

Проверил _________________________________________/__________________/

12

ДОДАТОК № 2

Документи для підтвердження інформації про відсутність підстав для відмови учаснику у участі в процедурі закупівлі

№ з/п

Підстава для відмови учаснику у участі в процедурі закупівлі

Документи, що підтверджують відсутність підстави для відмови учаснику у участі в процедурі закупівлі

Учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту

- копія Статуту або іншого установчого документу- копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності);- копія довідки ЄДРПОУ(для юридичних осіб);- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб);- копія паспорту (для фізичних осіб);- копію довідки про взяття на облік платника податків (форма № 4–ОПП) (при наявності);- копію свідоцтва платника ПДВ або копію свідоцтва про сплату єдиного податку (при наявності);

13

ДОДАТОК №3

форма „Пропозиція конкурсних торгів" подаєтьсяу вигляді, наведеному нижче. Учасник не повинен відступати від даної форми.

ФОРМА "Пропозиція конкурсних торгів" (форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю робіт з модернізації газоочисної установки котлоагрегату типу Еп-230-510-10 ст.№10 в складі енергоблоку №5. Антикорозійне покриття скруберів, газоходів та збірних коробів згідно з технічним завданням Замовника торгів. Вивчивши документацію з конкурсних торгів та технічне завдання (надалі ТЗ), на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у пропозиції.

Найменування робіт Од. вим. К-сть Ціна за од., грн., без ПДВ

Сума, грн., без ПДВ

Разом без ПДВ……………………ПДВ.........................................Вартість пропозиції всього з ПДВ Σ

1. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів , встановленого Вами.

2. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції згідно з умовами документації з конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

3. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не пізніше ніж через 20 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції.

4. Строк виконання робіт: Липень - серпень 2013р. 5. Місце виконання робіт: Донецька область , смт.Миронівське, вул.Леніна, 43

6. Умови та порядок розрахунків: по закінченню 30 календарних днів після підписання актів виконаних робіт. 7. Договірна ціна повинна бути твердою. 8. Договірна ціна повинна бути розрахована на підставі проектно-кошторисної документації згідно ДБН Д. 1.1-1-2000. 9. Кошторисна документація повинна бути складена в програмному комплексі «Будівельні Технології –КОШТОРИС» та надана в електронному вигляді та на паперовому носії.8.6. Рівень заробітної платні при розрахунках договірної ціни повинен бути 2800,00 грн. для розряду 3,8 . 10. Розрахунок 1-го та 3-го блоків загальновиробничих витрат повинен бути здійснений з використанням понижуючих коефіцієнтів – 0,4123 та 0,7821; кошти на оплату перших п′яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм – виключити . 11. При необхідності включати кошти на перевіз робітників підрядної організації, командировочні витрати. При розрахунку командировочних витрат розмір добових повинен бути не більше 60 грн., кошти за проживання робітників у відрядженні- не більше 60 грн. за добу. 12. При використанні претендентом своїх машин та механізмів , вартість машино-часу може бути прийнято по середньому показнику ДЕРЖБУДу або згідно калькуляцій, затверджених підрядником та узгоджених замовником.

Посада ,прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою

14

ДОДАТОК №4ДОГОВІР № _________________

Підряду на виконання робіт з модернізації газоочисної установки котлоагрегату типу Еп-230-510-10 ст.№10 в складі енергоблоку №5. Антикорозійне покриття скруберів, газоходів та

збірних коробів.

смт.Миронівський "___"____________2013року

ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО», надалі - Замовник, в особі директора «ВП Миронівська ТЕС» ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» Устенко Ю.В., який діє на підставі довіреності №_______ «Э» від __.__.2013р. з однієї сторони, та _________________________, надалі -Підрядник, в особі ________________________, який діє на підставі ____________________, з другої сторони , уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет Договору1.1. Замовник доручає, а Підрядник , як переможець конкурсних торгів ( протокол оцінки

№________________ від _______2013р.) забезпечує відповідно до кошторисної документації та умов Договору виконання робіт з модернізації газоочисної установки котлоагрегату типу Еп-230-510-10 ст.№10 в складі енергоблоку №5. Антикорозійне покриття скруберів, газоходів та

збірних коробів. , а Замовник приймає та оплачує належним чином виконані роботи.1.2. Об'єкт підрядних робіт: газоочисна установка котлоагрегату типу Еп-230-510-10 ст.№10 в складі енергоблоку №5. .1.3. Адреса розташування об'єкта: Донецька обл.,смт.Миронівський , вул..Леніна,431.4. Склад та обсяги робіт, що доручаються до виконання Підряднику, визначені кошторисною документацією, яка є невід'ємною частиною Договору.

2. Договірна ціна та проведення розрахунків за виконані роботи2.1. Договірна ціна робіт визначається на основі кошторису, що є невід'ємною частиною Договору, і становить ____________________________________ грн. (________________________________ гривень ___ копійок) з ПДВ, в тому числі ПДВ__________________ грн. (о________________________________ гривень _____копійок).

При складанні і узгодженні Договірної ціни Сторони керуються ДБН Д. 1.1-1-2000 . Договірна ціна є твердою .2.2.Розрахунки за цим Договором будуть здійснюватися шляхом надання проміжних платежів та остаточного розрахунку.2.2.1.Проміжні платежі за виконані роботи здійснюються Замовником щомісячно на підставі наступних документів, поданих Підрядником:

-акту приймання виконаних робіт, оформленого за формою№ КБ-2в;- довідки про вартість виконаних підрядних робіт, оформленої за формою№ КБ-3;- актів на скриті роботи (для бетонних робіт, або якщо такі акти передбачені характером виконуваних робіт);- результатів лабораторних випробувань/досліджень (для бетонних робіт, або для робіт для яких такі випробування/дослідження вимагаються).- сертифікатів якості, відповідності на матеріали/обладнання, які були придбані за відповідний період;- технічної документації/паспортів на обладнання (якщо обладнання було придбане Підрядником);- документів, що підтверджують здійснені витрати на командирування (рахунки, квитки,тощо)- оформленого Підрядником рахунку на отримання проміжного платежу.2.2.2.Підрядник готує акти Ф КБ-2в та довідки Ф №КБ-3 та опис фактично виконаних робіт та до 25-го числа місяця наступного за звітним разом з вищезазначеними документами подає їх на паперових носіях на розгляд Замовника.2.2.3.Замовник протягом 5 (п’яти) робочих днів, зобов’язаний розглянути надані документи, та у

15

разі відсутності зауважень до виконаних робіт та/або до оформлення поданих документів, прийняти виконані належним чином Роботи, підписати Акти Ф КБ-2В та довідки Ф №КБ-3 та повернути Підряднику один примірник підписаних Актів Ф КБ-2в та довідки Ф №КБ-3.У випадку, якщо протягом вищевказаного строку Замовник в порушення вимог цього пункту з урахуванням п.2.4.цього Договору не підписує відповідні Акти Ф КБ-2В та/або довідки Ф №КБ-3, та не повертає Підряднику підписані екземпляри актів та довідок, такі роботи вважаються прийнятими Замовником без зауважень на 15 –й робочий день від дати2.2.4.Замовник здійснює проміжні платежі по закінченню 30 (тридцяти) календарних днів з моменту прийняття на умовах даного Договору виконаних підрядних робіт.

2.2.5. Остаточний розрахунок за виконані за цим Договором роботи, Замовник здійснить по закінченню 30 (тридцяти) календарних днів після отримання сертифікату відповідності або іншого подібного передбаченого чинним законодавством документу, який підтверджує прийняття об'єкта в експлуатацію.Якщо сертифікат відповідності Об’єкту, не отриманий Замовником в строки та порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Договором з його вини, або внаслідок протиправних дій чи бездіяльності третіх осіб (у т.ч. посадових осіб державних органів), або внаслідок появи об’єктивних причин, які не можливо було ані передбачити, ані запобігти при належному виконанні цього Договору з боку Підрядника, та які безпосередньо впливають на строки видачі сертифікату відповідності, Замовник повинен здійснити остаточний розрахунок з Підрядником по закінченню 30 (тридцяти) календарних днів з моменту підписання сторонами Акту готовності.Розмір сум остаточного розрахунку може бути зменшений Замовником на суму штрафних санкцій, застосованих до Підрядника згідно цього Договору.2.3.Підрядник визначає обсяги та вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті, готує відповідні документи і подає їх на розгляд Замовника завчасно, з урахуванням часу, необхідного Замовнику для перевірки правильності та достовірності зазначених вартісних та натуральних показників.2.4.У разі виявлення Замовником недоліків у виконаних роботах та/або в виконавчої документації Сторонами складається дефектний акт з переліком та обсягом недоліків, а також строків їх усунення.У разі незгоди з боку будь-якої Сторони з обставинами, фактами, оцінками викладеними в дефектному акті, така Сторона має право залучити проектний інститут «ПромстройНИИпроект» м.Донецьк до участі в складанні дефектного акту за свій рахунок.В подальшому витрати, пов’язані з залученням компетентної організації до участі в складанні дефектного акту, покладаються на Сторону, чиї аргументи чи доводи були спростовані відповідними висновками.

Відповідні роботи вважаються переданими Підрядником та прийнятими Замовником з дати підписання обома Сторонами актів Ф КБ-2В та довідок Ф №КБ-3, з урахуванням умов п.2.2.1. цього Договору.2.5. Порядок, передбачений п.2.4. цього Договору, є загальним порядком та застосовується до врегулювання розбіжностей при здаванні-прийманні робіт, якщо інший порядок не буде передбачений для окремих випадків цим Договором.2.6.Роботи з виправлення недоробок, що виникли з вини або через недбалість Підрядника або його субпідрядників, Замовником не оплачуються.

2.7. Підрядник зобов’язаний надати податкову накладну, виписану та заповнену згідно з положеннями Податкового кодексу України, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних та надати її Замовнику у будь якому разі не пізніше 5 (п'яти) календарних днів з моменту її виписки. Сторони підтверджують, що даний пункт Договору є вимогою про надання податкової накладної та додаткових вимог від Замовника в розумінні п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу України не вимагається.

В разі порушення Підрядником порядку заповнення податкової накладної та/або її не реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних або не передання її Замовнику в зазначений термін, має право додати до декларації з ПДВ за звітний період заяву зі скаргою на такого Підрядника та/або Підрядник сплачує Замовнику неустойку у вигляді штрафу в розмірі, еквівалентному сумі податкового кредиту за такою податковою накладною.

16

Не надання, не реєстрація та/або відмова від реєстрації такої податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних у вищевказаний термін розцінюється як відмова від надання Підрядником податкової накладної.

3. Строки виконання робіт

3.1.Підрядник розпочне виконання робіт протягом 5 робочих днів з моменту надання йому будівельного майданчика (фронту робіт), передачі необхідної проектної документаціїі копій дозвільної документації за актами приймання-передачі.3.2.Початок та закінчення робіт визначається Календарним графіком виконання робіт, який є невід'ємною частиною Договору (Додаток № 1 до Договору).3.3. Підрядник може достроково завершити виконання робіт і передати їх Замовнику.3.4.Строки виконання робіт (модернізації Об'єкта) можуть змінюватися за згодою Сторін із внесенням відповідних змін у календарний Графік виконання робіт у разі:3.4.1.прийняття органами законодавчої, виконавчої та місцевої влади законодавчих та нормативних актів, що безпосередньо унеможливлюють подальше виконання робіт;обставини,непереборної сили;

3.4.3.прострочення Замовником термінів передачі Будівельних майданчиків, Договірної і дозвільної документації,

3.4.5.прострочення Замовником термінів перерахування проміжних платежів, більш ніж на 45 (тридцять) банківських днів,

3.4.6.внесення змін до проектної документації, якщо це безпосередньо тягне за собою збільшення строків виконання робіт;

3.4.7.результат дій /бездіяльності третіх осіб, що безпосередньо унеможливлюють належне виконання робіт, за винятком випадків, коли ці дії зумовлені залежними від Підрядника обставинами;

3.4.8.призупинення робіт за офіційним повідомленням Замовника;3.4.9.виконання додаткових випробувань, перевірок, досліджень та іншого, виконаних робіт,

матеріалів, конструкцій, устаткування, проведених за ініціативою Замовника, що безпосередньо впливають на строк виконання робіт;

3.4.10.несвоєчасне постачання обладнання, що згідно умов цього договору, надається Замовником;

3.4.11.в інших випадках, що безпосередньо впливають на строки виконання робіт (за винятком випадків, коли це зумовлено порушенням або неналежним виконанням Підрядником умов цього Договору);

У таких випадках питання щодо зміни термінів виконання робіт викликані дією вищевказаних обставин та їх наслідків погоджується Замовником та Підрядником, та оформлюється відповідним двостороннім актом та додатковою угодою.

3.5. Замовник може у разі необхідності прийняти рішення про уповільнення, призупинення або прискорення виконання робіт (модернізації Об'єкта) із внесенням за погодженням із Підрядником у встановленому порядку змін у Договір, у тому числі до календарного графіку виконання робіт, до договірної ціни(за необхідності) в порядку, передбаченому цим Договором та чинним в Україні законодавством.

4. Забезпечення робіт (модернізації об'єкта) проектною документацією4.1..Забезпечення робіт (модернізації об'єкта) проектною документацією покладається наЗамовника із врахуванням положень нормативних документів.4.2. Замовник (якщо він забезпечує проектною документацією) передасть Підряднику один

комплект затвердженої проектної документації.Підрядник протягом двох днів після отримання проектної документації перевірить її

комплектність, відповідність установленим вимогам та надасть свої зауваження (у разі їх наявності) Замовнику. Замовник врахує ці зауваження (у разі їх обґрунтованості) протягом двох днів з дня одержання; у строки, узгоджені сторонами із урахуванням обсягу зауважень.

4.3. «Підрядник», якщо він розробив проектну документацію, зобов'язаний:- забезпечити проведення експертизи виробничої безпеки проектної документації на будівництво,

17

розширення, реконструкцію, технічне переоснащення, консервацію і ліквідацію небезпечного виробничого об'єкту;

- до початку робіт видати «Замовнику» проектну документацію на будівництво, розширення, реконструкцію, технічне переоснащення, консервацію і ліквідацію виробничого об'єкту, що має позитивний експертний висновок, затверджений органами, що мають на це право;

- в процесі будівництва, розширення, реконструкції, технічного переоснащення, консервації і ліквідації виробничого об'єкту за окремим договором здійснювати авторський нагляд. За пропозицією «Замовника» або за власної ініціативи (за умови обов'язкового узгодження з «Замовником»), уточнювати, змінювати, доповнювати ухвалені раніше проектні рішення, прагнучи технічної і технологічної досконалості об'єкту будівництва, якщо ці зміни не суперечать початковим даним на проектування, діючим будівельним нормам, експлуатаційній надійності, економічним вимогам, що не погіршують техніко-економічні показники затвердженої проектної документації;

- у разі введення змін відносно вимог нормативно-правових актів України в процесі виробництва робіт за окремим договором виконати коректування проектної документації та одержати позитивний висновок експертизи з приводу внесених змін.

4.4. «Підрядник», при розробці проектної документації, зобов'язаний забезпечити застосування технічних пристроїв (технологічного устаткування, агрегатів, машин і механізмів, технічних систем і комплексів, приладів і апаратів), які можуть використовуватися на території України, сертифікат встановленого зразка і дозвіл державного органу виконавчої влади в області виробничої безпеки і охорони праці на застосування відповідно до діючого Закону України «Про охорону праці».

5. Забезпечення робіт матеріалами,устаткуванням та послугами.5.1.Забезпечення робіт матеріалами здійснюється з урахуванням положень чинного законодавства України.5.2.Забезпечення робіт матеріалами покладається на Замовника . Матеріали, одержані від Замовника, Підрядник буде використовувати із урахуванням норм витрат матеріалів, визначених проектною документацією. Невикористані матеріали протягом двох_днів після закінчення виконання робіт будуть по акту повернуті Замовнику.

5.3. Підрядник несе відповідальність за неналежне використання, втрату, знищення або пошкодження (псування) з його вини переданих йому Замовником матеріалів .5.4. В разі відсутності у Замовника можливості забезпечити постачання деяких матеріалів , то такі матеріали може надати Підрядник по узгодженню з Замовником. Підрядник відповідає за якість своїх матеріалів і відповідність їх вимогам, установленим нормативними документами та проектною документацією. Підрядник зобов’язаний узгоджувати з Замовником постачальників матеріалів.5.5.Поставка матеріалів Підрядником здійснюється на умовах DDP (DeliveredDutyPaid) на майданчик складування смт.Миронівський , вул..Леніна,43 згідно Офіційних правил тлумачення міжнародних торговельних термінів ІНКОТЕРМС-2010.5.6. Замовник може надавати Підряднику послуги в межах його можливостей за окремими договорами.5.7.Замовник зобов’язаний надати Підряднику дозвільні документи, видані відповідними організаціями на право підключення до їх мереж Підрядника для здійснення модернізації.

6.Ризики знищення або пошкодження об'єкта модернізації

6.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта модернізації до його прийняття Замовником несе Підрядник, крім випадків виникнення ризику внаслідок обставин, що залежали від Замовника.

6.2. Підрядник зобов'язаний негайно повідомити Замовника про обставини, що загрожують знищенню або пошкодженню об'єкта модернізації, ризик якого несе Замовник, а Замовник протягом 7 днів після одержання повідомлення надати Підряднику відповідне рішення. У разі необхідності Сторони внесуть відповідні зміни в умови Договору у зв'язку з появою цих обставин.

6.3. Повідомлення про пошкодження об'єкта модернізації, відповідальність за виникнення якого несе Підрядник, надсилається Замовнику протягом 3 днів після його виявлення. Пошкодження

18

підлягає усуненню Підрядником у строки, узгоджені Сторонами із урахуванням його складності та обсягів. Підрядник повідомить Замовника про вжиті заходи протягом 5 днів після усунення пошкодження.

7.Порядок залучення до виконання робіт субпідрядників7.1..Підрядник має право залучати до виконання робіт субпідрядників.Субпідрядники, що залучаються до виконання робіт, повинні відповідати таким вимогам:- мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, якщо така вимога передбачена нормативними

документами;- мати необхідні ресурси (матеріальні,технічні, фінансові), достатні для виконання робіт, тощо;- мати досвід виконання аналогічних робіт. 7.2. Залучення субпідрядників здійснюється Підрядником за його вибором з погодження із

Замовником.7.3. Погодження кандидатур субпідрядників здійснюється Замовником на підставі отриманої ним

письмової інформації від Підрядника, яка повинна бути надана Замовнику не менш ніж за 30 календарних днів до запланованого початку виконання таким субпідрядником робіт. Замовник має право протягом 10 робочих днів після одержання пропозиції Підрядника відмовити у залученні запропонованого субпідрядника без обґрунтування або з обґрунтуванням (на розсуд Замовника) причин такої відмови і рекомендувати іншу кандидатуру. Якщо Замовник не зробить цього у визначений час, кандидатура субпідрядника вважається узгодженою.

7.4.Підрядник відповідає за результати роботи субпідрядників і виступає перед субпідрядниками - як замовник.

8. Організація виконання робіт

8.1. Замовник за актом передає Підряднику будівельний майданчик (фронт робіт) та всю дозвільну документацію протягом трьох календарних днів з дня підписання Договору.

8.2. Підрядник може використовувати будівельний майданчик для виконання робіт (у випадку неможливості вільного доступу до нього) з 7-30 годин до 17-45 годин щоденно.

8.3. Замовник (якщо роботи виконуються на діючому об'єкті) зобов'язаний у строк до 5-ти календарних днів виконати заходи, що забезпечують безпечне ведення робіт.

8.4. Підрядник буде повідомляти Замовника про виникнення обставин, що загрожують виконанню Договору за вини Замовника, протягом 7 днів з дня їх виникнення. Замовник протягом 7 днів з дня одержання повідомлення від Підрядника надасть йому відповідь щодо прийнятих рішень та намічених заходів.

8.5. Підрядник зобов’язаний щомісячно до 25 числа наступного місяця надавати Замовнику інформацію про:

- хід виконання робіт, у тому числі про відхилення від графіка їх виконання (причини, заходи щодо усунення відхилення тощо);

- забезпечення виконання робіт матеріальними ресурсами;

- залучення до виконання робіт робочої сили та субпідрядників;

- результати здійснення контролю за якістю виконуваних робіт, матеріальних ресурсів;

- загрозу виконанню договору підряду з вини Замовника.

Обсяг інформації повинен бути достатнім для аналізу стану виконання робіт, виявлення наявних проблем, прийняття Замовником необхідних для їх усунення заходів. Замовник має право запросити необхідну для нього інформацію позачергово.

8.6. Комплект договірної документації буде зберігатися Підрядником на будівельному майданчику і буде надаватися Замовнику за його проханням для користування в робочий час.

19

8.7. Підрядник зобов'язаний протягом 14 днів після завершення виконання робіт (прийняття об'єкта) звільнити будівельний майданчик від сміття, машин та механізмів, тимчасових споруд та приміщень. Якщо Підрядник не зробить цього у визначені строки, Замовник має право попередити Підрядника про вказане порушення, визначити необхідний строк для його усунення і у разі невжиття Підрядником заходів звільнити будівельний майданчик своїми силами або із залученням третіх осіб з компенсацією витрат, понесених Підрядником.

8.8. Замовник зобов'язаний:-забезпечити проведення ввідних інструктажів персоналу підрядного підприємства у разі

виконання робіт на об’єкті Замовника;-ознайомити персонал підрядного підприємства з правилами внутрішнього розпорядку на об'єктах

«Замовника» і внутрішньооб’єктовим режимом у разі виконання робіт на об’єкті Замовника;- ознайомити персонал підрядного підприємства з вимогами і процедурами по діях в

надзвичайних ситуаціях;- призначити осіб, відповідальних за нагляд безпеки послуг «Підрядника».8.9. «Підрядник» зобов'язаний забезпечити дотримання вимог нормативно-правових актів України

з виробничої безпеки та охорони праці, Закону України «Про охорону праці», інших нормативно-правових актів у сфері охорони праці і Положення «Забезпечення безпечного виконання робіт працівниками підрядних організацій» ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго»:

- при виконанні робіт на об'єктах «Замовника»;- при розробці проектної документації на будівництво, розширення, реконструкцію, технічне

переоснащення, консервацію і ліквідацію небезпечного виробничого об'єкту;- при розробці проектної і технічної документації на виготовлення, монтаж, наладку,

обслуговування і ремонт технічних пристроїв, що використовуються на небезпечному виробничому об'єкті;

- при розробці нормативно-технічної, технологічної та експлуатаційної документації, що визначає порядок і умови безпечного ведення виробничих процесів, дії персоналу в аварійних ситуаціях і при виконанні ремонтних робіт.

8.10. Контроль щодо відповідності робіт, які виконуються «Підрядником» і дотриманням останнім вимог з охорони праці, виробничої і пожежної безпеки здійснюється повноважними представниками «Замовника», призначеними відповідним наказом, згідно Положення «Забезпечення безпечного виконання робіт працівниками підрядних організацій» ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго».

8.11. Дії при встановленні порушень вимог безпеки «Підрядником» включають:- встановлення факту порушення вимог безпеки;- оформлення «Акту про порушення вимог безпеки виконання робіт працівниками підрядної

організації» (далі - Акту) у відповідності до встановленої форми;- реєстрацію Актів в «Журналі обліку актів про порушення вимог безпеки працівниками

підрядних організацій»;- виклик керівника «Підрядника» на об'єкт виробництва робіт (при необхідності);- заборона виробництва робіт і вилучення наряду-допуску;- видачу дозволу на продовження виробництва робіт;- підготовку і передачу документів про порушення в дирекцію з правового забезпечення;- оформлення і направлення претензії «Підряднику»;- розірвання договору з «Підрядником».8.12. Необхідність виклику представника керівництва «Підрядника» на об'єкт при встановленні

факту порушення вимог безпеки визначає працівник, який складає Акт.8.13. «Підрядник» зобов'язаний вжити негайні заходи по усуненню виявлених порушень вимог

безпеки, вказаних в Актах і службових записках «Замовника». Відновлення робіт здійснюється «Підрядником» після усунення порушення і письмового повідомлення про це «Замовника». Видачу дозволу на продовження виробництва робіт при усуненні порушення здійснює представник керівництва «Замовника» шляхом оформленням дозволу на продовження виробництва робіт в Акті. «Замовник» має право відмовитися від виконання цього договору в односторонньому порядку у випадку, якщо «Підрядником» не будуть вжиті заходи по усуненню порушень, зафіксованих в Акті.

9. Порядок здійснення Замовником контролю за якістю робіт і матеріальних ресурсів.

9.1. Контроль Замовника за якістю робіт, матеріалів буде здійснюватися згідно з нормативними 20

вимогами .9.1.1 Контроль здійснюється Замовником у будь-який час, не втручаючись у господарську

діяльність Підрядника (Субпідрядника), у тому числі технічний нагляд і контроль за ходом , якістю, вартістю та обсягами виконання робіт.

9.1.2 Замовник делегує в установленому законодавством порядку повноваження щодо здійснення технічного нагляду і контролю третій особі.

9.2. Підрядник зобов'язаний повідомляти письмово Замовника про проведення поточних перевірок та випробувань робіт, матеріалів та устаткування за 3 дні до їх проведення та надавати інформацію про їх результати, вжиті заходи з усунення виявлених недоліків протягом 10 днів після одержання від Замовника відповідного запиту.

9.3. Підрядник зобов'язаний усувати недоліки в роботах, матеріалах, устаткуванні, виявлені Замовником в строки, визначені актами перевірок, вказівок та приписів, та інформувати Замовника на умовах цього Договору. Підрядник за запитом Замовника надасть необхідну йому інформацію позачергово.

9.4. У разі виявлення невідповідності виконаних робіт установленим вимогам Замовник приймає рішення про усунення Підрядником допущених недоліківв порядку,або про призупинення виконання робіт (модернізації об'єкту) з метою запобіганню отриманню ще більших збитків, на його розсуд в залежності від ступеня важкості наслідків виявлених дефектів.

9.5. У разі виявлення невідповідності матеріальних ресурсів встановленим вимогам Підрядник зобов'язаний в найкоротший строк провести заміну цих ресурсів.

9.6. Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, які не відповідають установленим Договором вимогам, Замовником не оплачуються , до переробки таких робіт з використанням належних ресурсів.

9.7. Авторський нагляд під час модернізації об'єктів здійснюється в порядку, встановленому законодавством.

10. Приймання-передача закінчених робіт

10.1. Приймання-передача закінчених робіт буде здійснюватися відповідно до вимог нормативних актів, які регламентують прийняття закінчених об'єктів в експлуатацію.10.2.Щомісячне приймання-передача виконаних робіт здійснюється Замовником з залученням проектувальної організації, яка здійснює авторський нагляд (за потреби) та особи, яка здійснює технічний нагляд від імені Замовника шляхом перевірки кількості, якості та вартості робіт, що передаються Підрядником, вимогам проектної документації, та іншим загальнообов’язковим державним нормам, правилам, стандартам.

Замовник здійснює перевірку:-кількості робіт - шляхом здійснення натурних обмірів на Об’єкті;-якості робіт - шляхом вивчення документів, що підтверджують якість використаних ресурсів, та

документів, що підтверджують якість результатів виконаних робіт (висновки лабораторних досліджень, акти, протоколи випробувань і т.п.);

- вартості робіт - шляхом перевірки складу та цін на відповідні роботи, ресурси, застосованих коефіцієнтів, ставок, використаних при визначенні вартості робіт за відповідний місяць, вимогам ДБН Д. 1.1-1-2000, відповідним нормативним показникам , зазначеним в Додатках до цього Договору, в частині, що не суперечать вимогам ДБН Д. 1.1-1-2000 та цьому Договору , листах, роз’ясненнях та рекомендаціях компетентних органів, що носять загальнообов’язковий характер.

Рахунок на оплату послуг третіх осіб, у зв’язку з виконанням ними робіт з усунення недоліків повинен бути оплачений Підрядником протягом 3-х робочих днів з моменту надання йому наступних документів: копії відповідного договору, акту виконаних робіт з платіжним дорученням Замовника про оплату послуг такої третьої особи.10.3.У разі виявлення недоліків виконаних робіт, які виключають можливість використання Об’єкту відповідно до проектно-кошторисної документації Замовник має право відмовитися від прийняття таких виконаних робіт та вимагати повторного їх виконання за рахунок Підрядника та повного відшкодування завданих йому збитків, включаючи втрачену вигоду.

Відмова Підрядника від усунення недоліків або виявленні неможливості усунення недоліків в

21

виконаних роботах тягне правові наслідки, передбачені цим Договором.10.4. Всі роботи по відповідному окремому Об’єкту модернізації, передбачені проектною

документацією, повинні бути завершені та передані Замовнику, у строки, вказані в календарному графіку виконання робіт.Датою завершення виконання робіт по відповідному окремому Об’єкті модернізації вважається дата підписання Сторонами акту приймання виконаних Підрядником робіт, яким приймаються останні з передбачених проектною документацією робіт по такому Об’єкту.

10.5. Право власності на закінчені роботи та ризики на них переходить до Замовника з моменту підписання відповідно актів приймання-передачі робіт та акту приймання-передачі Об’єкту.

10.6. Приймання-передача Об’єкта модернізації в цілому буде здійснюватися Сторонами відповідно до наступних етапів:

- Повідомлення Замовника про готовність про передавання Об’єкту;- огляд та перевірка Об’єкта та складання Акту готовності;- підсумкова перевірка Об’єкту та отримання Сертифікату відповідності;10.7.Після завершення виконання усіх робіт, передбачених проектною документацію, а також

завершення випробувальних, пуско-налагоджувальних робіт за кожним з окремих об’єктів модернізації, що входять до складу Об’єкту модернізації, отримання оформлення всіх необхідних погоджень, дозволів, актів та іншої документації, що підтверджує завершення робіт, процедур, які передують введенню Об’єкту в експлуатацію, Підрядник:

- в межах строків, передбачених календарним графіком для завершення усіх робіт за цим Договором, письмово інформує Замовника проготовність передати Об’єкт Замовнику;

- готовить для пред’явлення Замовнику на наступному етапі приймання Об’єкту оригінали наступних документів: актів на приховані роботи, про проміжне прийняття окремих відповідальних конструкцій; виконавчих схем монтажу елементів та замірів на об'єкті; технічних характеристик матеріалів і обладнання, викладених у відповідних паспортах і сертифікатах; актів пусконалагоджувальних випробувань систем і обладнання іт.п. перелік організацій, які брали участь у виконанні будівельно-монтажних робіт, з зазначенням видів виконаних ними робіт і прізвищ інженерно-технічних працівників, відповідальних за їх виконання, актів про випробування зовнішніх і внутрішніх електроустановок і електромереж; актів про випробування обладнання телефонізації, радіофікації, телебачення, сигналізації і автоматизації; актів про випробування обладнання пожежебезпеки, вибухобезпеки, блискавкозахисту; актів радіаційного обстеження об'єкта; журналів виконання робіт, авторського нагляду, матеріали перевірок органами державного нагляду в процесі модернізації, актів приймання виконаних підрядник робіт за формою№ КБ-2в; довідок про вартість виконаних підрядник робіт за формою № КБ-3, Архтехпаспорту, Акту готовності Об’єкту, оформленого згідно чинному законодавству.

Вищевказаний перелік документації не є вичерпним, та може бути доповненим Підрядником документами, що передбачені діючим законодавством України для такого типу робіт самостійно або за вказівкою Замовника.

10.8. Огляд та перевірка Об’єкта та складання Акту готовності.Отримавши повідомлення від Підрядника, Замовник протягом 3-х робочих днів призначає дату

огляду та перевірки завершеного Об’єкту про що письмово повідомляє Підрядника, проектувальну організацію, які зобов’язані прибути у визначені день та час за місцезнаходженням Об’єкту.

Підрядник зобов’язаний самостійно повідомити усім субпідрядним організаціям, що приймали участь в виконанні робіт з модернізації Об’єкту, про дату, час та місце здійснення приймання-передачі Об’єкту, а також забезпечити їх участь в прийманні-передаванні Об’єкту.

Під час здійснення огляду та перевірки з метою визначення відповідності Об’єкту вимогам проектної документації, загальнообов’язкових норм, правил, стандартів Замовником, Підрядником, Проектувальною організацією та іншими особами, залученими до процесу приймання-передавання Об’єкту на цій стадії, здійснюється перевірка відповідності:

- конструктивних рішень закінченого модернізацією Об'єкта затвердженому проекту, санітарним, протипожежним, радіаційним та екологічним вимогам і нормам, а також вимогам з охорони праці, промислової безпеки та енергозбереження;

- виконаних робіт вимогам нормативної документації;- результатів проведених індивідуальних і комплексних випробувань устаткування нормативним

показникам;- виробничої документації нормативним вимогам.

22

Перевірка здійснюється протягом 3-х робочих днів як шляхом безпосереднього огляду Об’єкту, так і дослідженням наданої Підрядником документації, перелік якої вказаний в п.10.7. цього Договору

Витрати, пов’язані з здійсненням організаційних заходів щодо приймання Об’єкту покладаються на Замовника.

У разі встановлення проведеною перевіркою відповідності закінченого Об'єкта вищезазначеним вимогам Сторони підписують підготовлений Підрядником Акт готовності.

У разі виявлення недоліків по закінченому Об'єкту Сторони складають Акт виявлених недоліків.Недоліки у закінченому Об'єкті, виявлені в процесі приймання-передачі Об’єкту, за які відповідає

Підрядник, повинні бути ним усунуті за власний рахунок та протягом строків, узгоджених Сторонами.

Якщо Підрядник у визначений строк не усуне ці недоліки, Замовник, попередить Підрядника про порушення ним своїх зобов'язань, усуне недоліки своїми силами або із залученням третіх осіб за рахунок Підрядника.

Відмова Підрядника від усунення недоліків або виявлені неможливості усунення недоліків у виконаних роботах тягне правові наслідки, передбачені цим Договором.

10.9. Після усунення Підрядником недоліків, виявлених у ході приймання закінченого Об'єкту повторне огляд та перевірка Об’єкту здійснюється в такому ж самому порядку, що й первісні огляд та перевірка Об’єкту.

10.10. Підсумкова перевірка Об’єкту та отримання Сертифікату відповідності.10.10.1. Підрядник зобов’язаний самостійно повідомити усім субпідрядним організаціям, що

приймали участь в виконанні робіт з модернізації Об’єкту, про дату, час та місце здійснення приймання-передачі Об’єкту, а також забезпечити їх участь в прийманні-передаванні Об’єкту.

10.10.2. Датою прийняття в експлуатацію закінченого Об'єкта в цілому та датою виконання робіт за цим Договором в цілому є дата видачі зареєстрованого інспекцією сертифіката відповідності. Сертифікат відповідності є підставою для проведення остаточних розрахунків з Підрядником. Замовник протягом 1–го робочого дня з моменту отримання Сертифікату відповідності інформує Підрядника про його отримання та надає Підряднику засвідчену печаткою Замовника копію сертифікату.

11. Гарантійні строки якості закінчених робіт (експлуатації об'єкта модернізації) та порядок усунення виявлених недоліків (дефектів).

11.1. Відносини Сторін, пов'язані із забезпеченням гарантійних строків якості робіт (експлуатації об'єкта) та усуненням виявлених недоліків (дефектів), будуть регулюватись умовами Договору.

11.2. Підрядник гарантує досягнення об'єктом модернізації показників, визначених у проектній документації, та можливість експлуатації об'єкта відповідно до Договору протягом 10 років після прийняття об'єкта Замовником. Гарантійний строк на змонтоване обладнання встановлюється згідно з гарантійними умовами його виробника.

11.3. Початком гарантійних строків вважається день підписання акта про приймання-передачу Об'єкта модернізації.

У разі виявлення протягом гарантійного строку у закінчених роботах (Об'єкті модернізації) недоліків (дефектів) Замовник протягом 5 робочих днів після їх виявлення повідомить про це Підрядника і запросить його для складання акта про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів), надалі – Акт дефектації , в якому Сторони визначать обсяги та строки усунення виявлених дефектів. Підрядник зобов’язаний з’явитися в строк, вказаний у запрошенні (та який має бути не менш, ніж 3 робочих дня з моменту отримання запрошення Підрядником).

До складання Акту дефектації Замовник може запросити на його розсуд проектувальника, уповноважені державні органи,представники яких брали участь в здійсненні приймання-передачі Об’єкту страхувальника (якщо Об’єкт буде на той час застрахованим) та обов’язково Підрядника. За бажанням Підрядника до участі в складанні Акту дефектації він може запросити представників підрядних та субпідрядних організацій.

У разі виникнення спорів щодо причин виникнення та/або обсягів робіт, що виявилися дефектними, або строків їх усунення Сторони можуть звернутись до незалежної експертної

23

установи , висновок якої щодо причин виникнення, обсягів та строків усунення є остаточним та обов’язковим для обох сторін. В такому випадку, первісно, оплату послуг експертної організації несе сторона, яка наполягає на здійсненні незалежного експертного дослідження, з подальшою компенсацією понесених витрат стороною, проти якої винесено рішення експертної організації.

Якщо після отримання запрошення, уповноважений представник Підрядника не з'явиться у вказаний в запрошенні строк, або не надасть письмових доказів поважності неприбуття,Замовник має право повторно призначити дату та час огляду Об’єкту та складання Акту дефектації та повідомити Підрядника про повторний огляд Об’єкту модернізації.

У разі повторної неявки представника Підрядника Акт дефектації Об’єкту модернізації підписується Замовником, присутніми запрошеними особами та експертами.

Підрядник погоджується з тим, що Акт дефектації, складений відповідно до вищенаведеної процедури, внаслідок неявки без поважних причин його представника, буде належним та достатнім доказом підтвердженням факту, обсягів виявлених дефектів (недоліків).

Акт дефектації , складений таким чином, надсилається Підряднику протягом 3 робочих днів після його складання, а виявлені дефекти повинні бути усунені Підрядником у строки, вказані в цьому Акті.

Витрати, пов’язані з залученням незалежних експертів, до участі в складанні Акту дефектації покладаються в повному обсязі на Підрядника.

11.4. Підрядник зобов'язаний за свій рахунок усунути недоліки (дефекти) за виникнення яких відповідає Підрядник в строки та в порядку, визначені в Акті дефектації. Якщо Підрядник не забезпечить виконання цієї вимоги чи буде порушувати строки її виконання, Замовник має право прийняти рішення, попередньо повідомивши про нього Підрядника, про усунення недоліків (дефектів) власними силами або із залученням третіх осіб із відшкодуванням витрат та одержаних збитків за рахунок Підрядника, а також стягнення штрафних санкцій згідно цього Договору.

11.5. Підрядник відповідає за недоліки (дефекти), виявлені в закінчених роботах (Об'єкті модернізації) протягом гарантійних строків, якщо він не доведе, що недоліки виникли внаслідок:

- природного зносу результату закінчених робіт (Об'єкту модернізації);- неналежного ремонту Об'єкта модернізації, проведеного самим Замовником або залученими ним

третіми особами;- механічних пошкоджень Об'єкта модернізації.11.6. Гарантійні строки продовжуються на час, протягом якого закінчені роботи Об'єкт

модернізації або його окремі об’єкти не могли експлуатуватися внаслідок виявлених недоліків (дефектів), за які є відповідальним Підрядник.

12. Відповідальність сторін за порушення зобов'язань за Договором та порядок урегулювання спорів

12.1. Підрядник несе відповідальність за порушення зі своєї вини таких зобов'язань за Договором і у таких сумах:

12.1.1. За порушення строків закінчення виконання робіт сплачує неустойку в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від договірної ціни робіт за кожний день прострочення;

12.1.2. У разі виявлення недоліків (дефектів) у роботах сплачує штраф у розмірі 3 відсотків від вартості робіт, виконаних з недоліками (дефектами);

12.2.3. У разі порушення строків усунення недоліків (дефектів), виявлених Замовником, визначених в акті усунення недоліків протягом гарантійного строку експлуатації сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від договірної ціни робіт за кожний день прострочення;

12.2. Крім сплати штрафних санкцій Підрядник компенсує Замовнику збитки, зумовлені невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов'язань за Договором.

12.3. Замовник несе відповідальність за порушення грошових зобов'язань, а саме сплачує неустойку в розмірі облікової ставки НБУ від договірної ціни робіт за кожний день прострочення.12.4. При проведенні робіт «Підрядник» несе відповідальність за дотримання працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці та пожежної безпеки. У разі виявлення порушень нормативно-правових актів працівники «Замовника» складають Акт. Складання Акту не впливає на зміну термінів виконання робіт, встановлених даним договором.

24

12.5. За порушення «Підрядником» вимог нормативних актів з охорони праці, виробничої і пожежної безпеки, гігієни праці, що підтверджується «Актом про порушення вимог безпеки виконання робіт працівниками підрядної організації», «Підрядник» зобов'язується сплатити «Замовнику» штраф у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний випадок складання «Акту про порушення вимог безпеки виконання робіт працівниками підрядної організації», а також відшкодувати «Замовнику» всі збитки, що виникли в результаті порушень. Сума грошового стягнення підлягає перерахуванню на поточний рахунок «Замовника» в строкне пізніше 20 банківських днів з дня складання «Акту про порушення вимог безпеки виконання робіт працівниками підрядної організації».12.6. У випадку систематичних порушень «Підрядником» (двічі підряд і більше) зобов'язань, прийнятих на себе у відповідності з розділом 2 до цього Договору або разового грубого порушення, яке могло привести або привело до нещасного випадку на виробництві, «Замовник» має право в односторонньому порядку розірвати Договір і стягнути з «Підрядника» всі збитки, що виникають в результаті такого порушення.

13. Обставини непереборної сили13.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо це з'явилося наслідком обставин непереборного характеру (стихійних лих, війни, блокади, і подібних обставин), що не залежать від волі сторін і безпосередньо впливають на виконання Договору.13.2. Сторона, для якої склалася неможливість виконання зобов'язань за цим Договором на умовах, передбачених п.13.1. цього Договору, зобов'язана в термін не більше 10 (десяти) календарних днів письмово сповістити іншу сторону з додаванням підтвердження, виданого Торгово-промисловою палатою.

14.Внесення змін у Договір та його розірвання14.1. Зміна Договору здійснюється шляхом зміни або доповнення його умов за ініціативою будь-

якої Сторони на підставі додаткової угоди. Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору.14.2. Замовник має право розірвати Договір, надіславши повідомлення Підряднику, у разі:- прийняття рішення про припинення робіт, в тому числі шляхом консервації або ліквідації

незавершеної модернізації;- прийняття судом постанови про визнання Підрядника банкрутом;- якщо Підрядник за своєї вини не розпочав виконання робіт протягом 30 днів з дня, коли він

повинен згідно з Договором розпочати їх виконання;- допустив відставання темпів виконання робіт від передбачених графіком на 30 днів;- виконав роботи з істотними недоліками і не забезпечив їх усунення у визначений Замовником

строк;- допустив недоліки (дефекти), які виключають можливість використання об'єкта для вказаної в

Договорі мети та не можуть бути усунені Підрядником.14.3. У разі якщо рішення про розірвання Договору приймається відповідно до умов пункт 14.2.

Договір вважається розірваним з дня одержання іншою Стороною повідомлення про таке рішення.14.4. У разі розірвання Договору в зв'язку з припиненням модернізації Замовник оплатить

Підряднику роботи, виконані на момент розірвання Договору та відшкодує йому інші витрати, зумовлені таким рішенням.

14.5. У разі розірвання Договору в зв'язку з оголошенням Підрядника банкрутом та за обставинами, визначеними в п. 14.2. Договору, Підрядник протягом 15 днів після прийняття відповідного рішення за актом передасть Замовнику будівельний майданчик, виконані роботи, належні Замовнику матеріали, устаткування, а також належні Підряднику та необхідні для подальшого виконання робіт матеріали, устаткування, тимчасові споруди та приміщення, опалубку, будівельні машини та механізми тощо).

14.6. Замовник оплатить Підряднику протягом 30 днів після підписання акта вартість прийнятих робіт, матеріалів, устаткування, інших матеріальних ресурсів, не оплачених на момент їх прийняття.

15. Уповноважені представники15.1. Уповноваженим представником Замовника на час виконання Договору є

25

__________________________________________________________________________.15.2. Уповноваженим представником Підрядника на час виконання Договору

є__________________________________________________________________________ .

16. Інші умови Договору

16.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання та діє до 31.12.2013 р., але у всякому разі до завершення всіх розрахунків між сторонами. Дострокове розірвання договору допускається тільки на підставах, передбачених цим Договором, законом або за згодою обох Сторін.

16.2. Закінчення строку Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору. 

16.3. Цей Договір складений українською мовою, в двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони. Договір містить __ сторінки. 16.4. ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» та ________________________ є платниками податку на прибуток підприємств за основною ставкою , передбаченою Податковим кодексом України .

16.5. Після підписання цього Договору всі попередні переговори, листування, раніше підписані угоди й протоколи про наміри з питань, які, так чи інакше, стосуються цього Договору, втрачають юридичну чинність.

16.6. Всі зміни й доповнення до цього Договору можуть бути внесені винятково при згоді на це обох Сторін й оформляються Додатковими угодами, які повинні бути підписані уповноваженими представниками Сторін і скріплені печатками, після чого вони є невід'ємними частинами цього Договору.

16.7. Жодна із сторін не має права передачі своїх прав та/або зобов’язань по Договору третій особі без згоди другої сторони.

16.8. Умови цього Договору є конфіденційними та на розголошення інформації, яка міститься у ньому необхідна згода другої сторони.

16.9. У випадку припинення однієї із сторін статусу суб'єкта господарювання підприємницької діяльності, ліквідації, порушення справи про банкрутство, найменування або зміни статусу платника податку на прибуток він зобов'язаний у письмовій формі, на протязі 14 днів сповістити про це іншу сторону.

16.10. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо це було обумовлене обставинами непереборного характеру (стихійні лиха, війни, блокади, урядових рішень і подібні обставини, що не залежать від волі сторін) і безпосередньо впливають на виконання Договору. У випадку якщо такі обставини тривають більш ніж 6 місяців, кожна зі сторін вправі відмовитися від подальшого виконання своїх зобов'язань за цим Договором. У цьому випадку жодна зі сторін має права вимагати компенсації можливих збитків від іншої сторони. Сторона, для якої сталася неможливість виконання зобов'язань за цим договором за умови оговорені вище, зобов'язана в строк не пізніше 30 днів письмово сповістити іншу сторону (лист, факс, телекс, телеграф). Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення однієї зі сторін про неможливість виконання прийнятих за цим Договором зобов'язань, позбавляє сторону права посилатися на будь-яку вищевказану обставину, як на підставу , що звільняє від відповідальності за невиконання зобов'язань.

16.11. Всі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору й неврегульовані ним, регулюються нормами чинного законодавства України.

16.12. Сторони зобов'язуються при виконанні Договору не зводити співробітництво лише до дотримання вимог, що містяться в ньому, підтримувати ділові контакти та вживати всіх необхідних заходів для забезпечення ефективності та розвитку їх комерційних зв'язків.

16.13. Додатки до Договору:-Додаток 1. «Договірна ціна».-Додаток 2. «Календарний графік виконання робіт».-Додаток 3. «План фінансування ».

26

16.ЮРИДИЧНА АДРЕСА, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН, ПІДПИСИ ТА ПЕЧАТКИПІДРЯДНИК ЗАМОВНИК

ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО»

Україна, 84601, Донецька обл.,м.Горлівка, пр.Леніна, 11

ВП «Миронівська ТЕС» ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО»84791, Донецька обл., смт.Миронівський, вул..Леніна,43Код ЄДРПОУ 05470978ІПН 001312605035 Св-во 200039637Р/р № 26009619944297 в Горлівському відділенні ПАТ Промінвестбанк Донецької області

МФО 300012

Директор ВП «Миронівська ТЕС»ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО»

_____________________Устенко Ю.В.

27

Г Р А Ф И Квыполнения работ по(наименование объекта)

№ п/п Наименование работ

Объем работ

Трудоёмкость ч.дн.

месяц месяц

Ед. изм.

Кол- во

Директор

_______________

ПЛАН-ГРАФИКосвоения СМР (ремонтных работ), поставок и платежей на период c

_______________по_____________. по подрядной организации:_________________

№ п/п

Наименование объекта

номер договора,

дата заключен

ия

Сумма по

договору

Обозначения

месяц

Итого

месяц

1-я декада

2-я декада

3-я декада

1-я декада декада

28

1.

Примечания: платежи должны планироваться в соответсвии с условиями оплаты по договору

Директор

ВП "Миронівська ТЕС" ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго"

_______________ ________________Устенко Ю.В.

29

ДОДАТОК № 5

Пропозиція конкурсних торгівЗамовник:

Заповнюється Замовником під час пропозицконкурсних торгів

Найменування:_______________________________________________________________________________________________________________

(повна назва підприємства, організації, установи)Юридична адреса: ____________________________________________________________________________________________________________________________Поштова адреса:________________________________________________________Факс ______________________Телефон ___________________Код ЄДРПОУ_______________

Предмет закупівлі: «________________________________________________»Дата та час розкриття _________________________

«Не відкривати до початку торгів»

Учасник:Найменування:_______________________________________________________________________________________________________________

(повна назва підприємства, організації, установи)

Юридична адреса: ____________________________________________________________________________________________________________________________Поштова адреса:______________________________________________________________________________________________________________________Факс ______________________Телефон ___________________Код ЄДРПОУ____________

№ згідно реєстру____________Дата ______________________Час _______________________