web.compranet.gob.mx:8004web.compranet.gob.mx:8004/HSM/UNICOM/00020/018/2009/002/... · Web viewDELEGACIÓN FEDERAL DE LA SEDESOL EN EL ESTADO DE NAYARIT. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DELEGACIÓN FEDERAL DE LA SEDESOL EN EL ESTADO DE NAYARIT

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CONVOCATO

RIA No 001 – 2009

EN OBSERVANCIA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN SU ARTÍCULO 134, Y DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 27 FRACCIÓN I, 28, 30 FRACCIÓN I, 31 Y 45 FRACCION I, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO, Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES EN LA MATERIA, SE CONVOCA A LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO LICITATORIO CONFORME AL SIGUIENTE:

NO. DE LICITACIÓN

FECHA LÍMITE DE REGISTRO A

TRAVÉS DE COMPRANET

VISITA AL SITIO DE OBRA

JUNTA DE ACLARACIONES

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE

PROPOSICIONES TÉCNICAS Y

ECONÓMICAS

FALLO

00020018-001-09 14/09/2009 12/09/09 A LAS 10:00 HRS.

15/09/20098:00 HORAS

23/09/200908:00 HORAS

30/09/200909:00

HORAS

PARTIDA

CLAVE CAOP DESCRIPCIÓN LUGAR

PLAZO DE EJECUCIÓN

FECHA DE INICIOFIRMA DEL CONTRATO

1

CONSTRUCCIÓN DE 7,714.84 M², DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA FĆ=150 KG/CM² DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGIÓN T.M.A. 3/4”, NIVELACIÓN, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, COMPACTACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO CON ADITIVO, ASÍ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE CALIDAD DEL CONCRETO EN EL LABORATORIO, ACARREO DE SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. A REALIZARSE EN 191 VIVIENDAS DE 16 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE EL NAYAR, EN EL ESTADO DE NAYARIT CONFORME AL ANEXO “A”

ZONA DE SANTA CRUZ DE GUAYBEL

MUNICIPIO DE EL NAYAR

DEL 06/10/ 2009 AL 11/12/2009

67 DÍAS NATURALES

INICIO 06/10/2009

05/10/200909:00

HORAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 00020018-001-09 1

NO. DE LICITACIÓN







ECONÓMICAS

FALLO

00020018-001-09 14/09/2009 12/09/09 A LAS 10:00 HRS.

15/09/200910:00 HORAS

23/09/200910:00 HORAS

30/09/200910:30

HORAS

PARTIDA


PLAZO DE EJECUCIÓN


2


ZONA DE JESUS MARIA


DEL 06/10/ 2009 AL 31/12/2009

87 DÍAS NATURALES

INICIO 06/10/2009

05/10/200910:00

HORAS


NO. DE LICITACIÓN







ECONÓMICAS

FALLO

00020018-001-09 14/09/2009 12/09/09 A LAS 10:00 HRS.

15/09/200912:00 HORAS

23/09/200912:00 HORAS

30/09/200912:00

HORAS

PARTIDA


PLAZO DE EJECUCIÓN


3


ZONA DE SANTA TERESA


DEL 06/10/ 2009 AL 31/12/2009

87 DÍAS NATURALES

INICIO 06/10/2009

05/10/200911:00

HORAS


NO. DE LICITACIÓN







ECONÓMICAS

FALLO

00020018-001-09 14/09/2009 12/09/09 A LAS 10:00 HRS.

15/09/200914:00 HORAS

23/09/200914:00 HORAS

30/09/200913:30

HORAS

PARTIDA


PLAZO DE EJECUCIÓN


4


ZONA DE AGUAMILPA


DEL 06/10/2009 AL 31/12/2009

87 DÍAS NATURALES

INICIO 06/10/2009

05/10/200912:00

HORAS


NO. DE LICITACIÓN







ECONÓMICAS

FALLO

00020018-001-09 14/09/2009 14/09/09 A LAS 10:00 HRS.

15/09/200917:00 HORAS

23/09/200917:00 HORAS

30/09/200917:00

HORAS

PARTIDA


PLAZO DE EJECUCIÓN


5

CONSTRUCCIÓN DE 10,348.43 M², DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA FĆ=150 KG/CM² DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGIÓN T.M.A. 3/4”, NIVELACIÓN, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, COMPACTACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO CON ADITIVO, ASÍ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE CALIDAD DEL CONCRETO EN EL LABORATORIO, ACARREO DE SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. A REALIZARSE EN 315 VIVIENDAS DE 56 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA YESCA, EN EL ESTADO DE NAYARIT CONFORME AL ANEXO “A”

ZONA DE HUAJIMIC

MUNICIPIO DE LA YESCA

DEL 06/10/ 2009 AL 31/12/2009

87 DÍAS NATURALES

INICIO 06/10/2009

05/10/200913:00

HORAS


NO. DE LICITACIÓN







ECONÓMICAS

FALLO

00020018-001-09 14/09/2009 14/09/09 A LAS 10:00 HRS.

15/09/200919:00 HORAS

23/09/200919:00 HORAS

30/09/200918:30

HORAS

PARTIDA


PLAZO DE EJECUCIÓN


6


ZONA DE PALMILLAS


DEL 06/10/ 2009 AL 04/12/2009

60 DÍAS NATURALES

INICIO 06/10/2009

05/10/200914:00

HORAS


NO. DE LICITACIÓN







ECONÓMICAS

FALLO

00020018-001-09 15/09/200909:00 HORAS

14/09/09 A LAS 10:00 HRS.

16/09/200908:00 HORAS

24/09/200908:00 HORAS

01/10/200909:00

HORAS

PARTIDA


PLAZO DE EJECUCIÓN


7


ZONA DE APOZOLCO


DEL 07/10/ 2009 AL 25/12/2009

80 DÍAS NATURALES

INICIO 07/10/2009

06/10/200909:00

HORAS

NOTAS:

CON OBJETO DE QUE LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES NACIONALES INTERESADAS PUEDAN REVISAR LAS ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES SOLICITADAS EN ESTA CONVOCATORIA Y ASÍ PODER DETERMINAR SUS POSIBILIDADES DE CUMPLIMIENTO A LAS MISMAS, ESTAS SE ENCONTRARÁN DISPONIBLES PARA SU CONSULTA VÍA INTERNET EN: HTTP://COMPRANET.GOB.MX O BIEN, DIRECTAMENTE EN LA DELEGACIÓN FEDERAL DE “LA SEDESOL” EN EL ESTADO DE NAYARIT, UBICADA EN AV. REY NAYAR Nº 43 COL. BUROCRATA FEDERAL C.P. 63256 TEPIC, NAYARIT, A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN DE ESTA CONVOCATORIA Y HASTA EL 09 Y 10 DE SEPTIEMBRE DE 2009, DE LUNES A VIERNES; EN HORARIOS DE OFICINA.

1.- EL SUBCOMITÉ DE OBRA PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EN LA DELEGACIÓN FEDERAL DE LA SEDESOL EN EL ESTADO DE NAYARIT, CONFORMADO POR SERVIDORES PÚBLICOS DE, LAS OFICINAS DEL DELEGAD0, SUBDELEGACIÓN DE ADMINISTRACIÓN, SUBDELEGACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, SUBDELEGACIÓN DE DESARROLLO URBANO, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA, COORDINACIÓN ESTATAL DE MICRORREGIONES, UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y CONTROL, CREADO PARA TAL EFECTO, REVISÓ, SANCIONÓ Y APROBÓ LA CONVOCATORIA No. 001 DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No.00020018-001-09, DE EXPEDIENTES No. LPN-SDS-NAY/PDZP-OP-001/09, LPN-


SDS-NAY/PDZP-OP-002/09, LPN-SDS-NAY/PDZP-OP-003/09, LPN-SDS-NAY/PDZP-OP-004/09, LPN-SDS-NAY/PDZP-OP-005/09, LPN-SDS-NAY/PDZP-OP-006/09 Y LPN-SDS-NAY/PDZP-OP-007/09.

2.- LOS LICITANTES DEBERÁN APEGARSE DE MANERA ESTRICTA AL CONTENIDO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, POR LO ANTERIOR SE RECOMIENDA, LEERLA CON DETENIMIENTO, PARA EVITAR CUALQUIER ERROR U OMISIÓN, LO CUAL SERÍA, MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN.

3.- EN LA PRESENTE LICITACIÓN SE ACEPTARÁ EL ENVÍO DE PROPOSICIONES A TRAVÉS DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA (COMPRANET). EN LA PRESENTE LICITACIÓN NO SE ACEPTARÁ EL ENVÍO DE PROPOSICIONES POR SERVICIO POSTAL O DE MENSAJERÍA.

4.- LAS ETAPAS CORRESPONDIENTES A LA PRESENTE LICITACIÓN SE LLEVARÁN A CABO EN LAS FECHAS Y HORARIOS ESTABLECIDOS EN EL RECUADRO DE LA PROGRAMACIÓN DE EVENTOS Y EN LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN FEDERAL DE “LA SEDESOL” EN EL ESTADO DE NAYARIT UBICADAS EN AV. REY NAYAR Nº 43 COL. BUROCRATA FEDERAL C.P. 63256, TEPIC, NAYARIT.


ÍNDICEPAG.

ENTIDAD CONVOCANTE1. CONVOCATORIA 112. FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURÍDICA DE “EL LICITANTE” 112.1 DE LA REPRESENTACIÓN CONJUNTA 113. FECHA, HORA Y LUGAR PARA LA VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 113.1 FECHA, HORA Y LUGAR DE LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES A LAS CONVOCATORIAS DE

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 12

3.2 FECHA, HORA Y LUGAR DE LA CELEBRACIÓN DE LA ETAPA DEL ACTO DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 13

3.3 LECTURA DE DICTAMEN Y COMUNICACIÓN DEL FALLO 143.4 NOTIFICACIONES 143.5 FIRMA DEL CONTRATO 154. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES 165. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 166. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y FECHA ESTIMADA DE INICIO DE LOS MISMOS 187. INFORMACIÓN PARA PREPARAR LAS PROPOSICIONES (TÉCNICA Y ECONÓMICA) 187.1 DOCUMENTOS QUE ENTREGARÁ “LA SEDESOL” A “EL LICITANTE” 197.2 ORIGEN DE LOS FONDOS 207.3 IDIOMA EN QUE DEBERÁN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES 207.4 MONEDA EN LA QUE DEBERÁ PRESENTARSE LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA 207.5 NO NEGOCIACIÓN 207.6 RELACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE PROPORCIONE LA

SEDESOL 20

7.7 SUBCONTRATACIÓN 207.8 CONTENIDO NACIONAL 207.9 OBSERVADORES 207.10 AJUSTE DE COSTOS 207.11 PORCENTAJE FORMA Y TÉRMINOS DEL ANTICIPO QUE SE CONCEDE 207.12 DATOS SOBRE LAS GARANTÍAS 217.13 REQUISITOS ADICIONALES 227.14 EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA 258. FORMA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 278.1 PRIMERA ETAPA (RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES) 278.2 SEGUNDA ETAPA (EMISIÓN DEL DICTAMEN QUE SERVIRÁ DE BASE PARA EL FALLO) 278.3 REQUISITOS PARA PRESENTAR PROPOSICIONES CONJUNTAS DE DOS O MÁS PERSONAS 288.4 DOCUMENTOS QUE LOS LICITANTES DEBERÁN DE ENTREGAR EN SUS PROPOSICIONES 288.4.1 PROPOSICIÓN TÉCNICA 288.4.2 PROPOSICIÓN ECONÓMICA 299. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES 309.1 EVALUACIÓN TÉCNICA 309.2 EVALUACIÓN ECONÓMICA 3210. CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 3411. EMPATE TECNICO 3612. DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES 3713. CANCELACIÓN, NULIDAD TOTAL Y LICITACIONES DESIERTAS 3814. DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES QUE SE APLICARÁN AL LICITANTE GANADOR 3815. PENAS CONVENCIONALES 3916. DEDUCCIONES 4017. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 4018. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO 4119. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO 4220. INCONFORMIDADES Y CONTROVERSIAS 4321. ENCUESTA DE TRANSPARENCIA 4322. NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAISES MIEMBROS DE LA (OCDE) 4323. ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES PARA EL USO DE MEDIOS

REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA 43

24. LETRERO INFORMATIVO DE OBRA, LONA Y PLACA METÁLICA 43

ANEXOS A LA CONVOCATORIA 45ANEXO "A" 49ANEXO AD.07 61ANEXO AD.08 62


FIANZASA.F.01 63

A.F.02 64A.F.03 66A.F.04 67

PROPOSICIÓN TÉCNICAA.T.01 68

A.T.02 69A.T.03 70A.T.04 71A.T.05 72A.T.06 73A.T.07 74A.T.08 75A.T.09 76A.T.10 77A.T.11 78A.T.12 79A.T. 13 80

MODELO DE CONTRATOM.C.01 82

ANEXO 1 101ANEXO 2 120ANEXO 3 139ANEXO 4 146ANEXO 5 147PC.01 148

PROPOSICIÓN ECONÓMICAA.E.01 152

A.E.02 153A.E.03 154A.E.03a 155A.E.04 156A.E.05 158A.E. 05a 159A.E. 05b 161A.E.06 162A.E.07 163A.E.07a 164A.E.08 165A.E.09 166A.E.10 167A.E.11 168A.E.12 169A.E.13 170

ANEXO I. MECANISMO DE ADJUDICACIÓN 171ANEXO II. ENCUESTA DE TRANSPARENCIA 172ANEXO III. NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS DE LA OCDE 173ANEXO IV. ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES PARA EL USO DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, EN EL ENVÍO DE PROPOSICIONES DENTRO DE LAS LICITACIONES PUBLICAS QUE CELEBREN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA FEDERAL, ASÍ COMO EN LA PRESENTACIÓN DE LAS INCONFORMIDADES POR LA MISMA VÍA

176

ANEXO V. LETRERO INFORMATIVO DE OBRA Y PLACA METÁLICA. 183


ENTIDAD CONVOCANTE

“LA SEDESOL”, EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 27 FRACCIÓN I, 28 Y 31 Y 45 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO, EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009, ASÍ COMO EN LOS DEMÁS ORDENAMIENTOS VIGENTES Y APLICABLES, CELEBRA A TRAVÉS DE LA DELEGACION FEDERAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN EL ESTADO DE NAYARIT , EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO CON BASE EN PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO. 1. CONVOCATORIA.

SE PUBLICÓ LA CONVOCATORIA EN COMPRANET EL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2009, ASÍ MISMO, SE ELABORÓ EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA No. 001, DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 00020018-001-09 QUE FUE PUBLICADA EN LA SECCIÓN ESPECIALIZADA DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EN FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2009.

2. FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURÍDICA DE “EL LICITANTE”

PARA ACREDITAR SU EXISTENCIA LEGAL, LOS LICITANTES DEBERÁN ACOMPAÑAR A SUS PROPOSICIONES LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

I.- TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS, COPIA SIMPLE POR AMBOS LADOS DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y ACTA DE NACIMIENTO.

II.- TRATÁNDOSE DE PERSONAS MORALES, ESCRITO MEDIANTE EL CUAL LA PERSONA MORAL MANIFIESTE QUE SU REPRESENTANTE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA, MISMO QUE CONTENDRÁ LOS DATOS SIGUIENTES:

A. DE LA PERSONA MORAL: CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL, DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA; RELACIÓN DE LOS NOMBRES DE LOS ACCIONISTAS, NÚMERO Y FECHA DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS EN LAS QUE CONSTE EL ACTA CONSTITUTIVA Y, EN SU CASO, SUS REFORMAS O MODIFICACIONES, SEÑALANDO NOMBRE, NÚMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN DEL NOTARIO O FEDATARIO PÚBLICO QUE LAS PROTOCOLIZÓ; ASÍ MISMO LOS DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO, Y.

B. DEL REPRESENTANTE: NOMBRE DEL APODERADO; NÚMERO Y FECHA DE LOS INSTRUMENTOS NOTARIALES DE LOS QUE SE DESPRENDAN LAS FACULTADES PARA SUSCRIBIR LA PROPOSICIÓN, SEÑALANDO NOMBRE, NÚMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN DEL NOTARIO O FEDATARIO PÚBLICO QUE LOS PROTOCOLIZÓ Y NÚMERO DE SU INCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO CORRRRESPONDIENTE.

PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACIÓN, LOS LICITANTES DEBERÁN PROPORCIONAR, EN CASO DE CONTAR CON ÉL, UNA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO.

2.1 DE LA REPRESENTACIÓN CONJUNTA

PARA LOS INTERESADOS QUE DECIDAN AGRUPARSE PARA PRESENTAR UNA PROPOSICIÓN, DEBERÁN ACREDITAR EN FORMA INDIVIDUAL LOS REQUISITOS SEÑALADOS, ADEMÁS DE ENTREGAR CON SU PROPOSICIÓN TÉCNICA, UNA COPIA DEL CONVENIO (ANEXO P.C. 01) DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, LA PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LOS INTEGRANTES DE LA AGRUPACIÓN Y DE LA DEL CONVENIO DEBERÁ HACERSE POR EL REPRESENTANTE COMÚN, QUIEN EN SU CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, ADEMAS DE LOS PODERES ESPECIFICOS PARA REPRESENTAR A LA AGRUPACION EN TODOS LOS ACTOS RELATIVOS A LA PRESENTE LICITACION, DEBERA CONTAR POR LO MENOS, CON PODER NOTARIAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, EL CUAL SE ENTREGARÁ EN COPIA SIMPLE Y ORIGINAL PARA COTEJO A LA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO.

3. FECHA, HORA Y LUGAR PARA LA VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

LA VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS SE LLEVARÁ A EFECTO EN LA FECHA Y HORA SEÑALADA EN LOS RECUADROS DE LA PROGRAMACIÓN DE EVENTOS, LA CUAL SERÁ GUIADA POR EL COMISIONADO EN LA REGIÓN, COMO REPRESENTANTE DE “LA SEDESOL”, LA UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE REUNION SERA DE LA SIGUIENTE MANERA:


No. DE PARTIDA ZONA MUNICIPIO PUNTO DE REUNION

1 SANTA CRUZ DE GUAYBEL EL NAYAR

CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE GUAYBEL

2 JESUS MARIA EL NAYARCANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE GUAYBEL

3 SANTA TERESA EL NAYARCANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE GUAYBEL

4 AGUAMILPA EL NAYARCANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE GUAYBEL

5 HUAJIMIC LA YESCA PARQUE FRENTE A LA DELEGACION DE LA LOCALIDAD DE HUAJIMIC.

6 PALMILLAS LA YESCA PARQUE FRENTE A LA DELEGACION DE LA LOCALIDAD DE HUAJIMIC.

7 APOZOLCO LA YESCA PARQUE FRENTE A LA DELEGACION DE LA LOCALIDAD DE HUAJIMIC.

LA VISITA AL SITIO DONDE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS SERÁ OPTATIVA PARA LOS INTERESADOS, PERO EN SU PROPOSICIÓN DEBERÁN INCLUIR UN ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTEN QUE CONOCEN EL SITIO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES CLIMATICAS, AMBIENTALES, TOPOGRAFICAS, GEOTECNICAS, POLITICAS, ETNICAS Y LINGÜISTICAS DE LA REGION, EN ESPECIAL LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA OBRA, EL GRADO DE DIFICULTAD DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTA LICITACION, LA DISPERSION DE LAS LOCALIDADES Y VIVIENDAS EN QUE SE REALIZARA LA OBRA, EL TIPO Y LOS MEDIOS DE ACCESO, LA DISTANCIA EN QUE SE ACARRAREAN MATERIALES Y LA DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA, POR LO QUE NO PODRÁN INVOCAR SU DESCONOCIMIENTO, SOLICITAR AJUSTE DE COSTOS O MODIFICACIONES AL CONTRATO POR ESTE MOTIVO.

AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, PODRÁN ASISTIR LOS INTERESADOS Y SUS AUXILIARES QUE ESTÉN INTERESADOS EN PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ASÍ COMO AQUÉLLOS QUE AUTORICE “LA SEDESOL”. A QUIENES OBTENGAN LA CONVOCATORIA CON POSTERIORIDAD A LA REALIZACIÓN DE LA VISITA, PODRÁ PERMITÍRSELES EL ACCESO AL LUGAR EN QUE SE LLEVARÁN A CABO LOS TRABAJOS, SIEMPRE QUE LO SOLICITEN CON UNA ANTICIPACIÓN DE POR LO MENOS VEINTICUATRO HORAS, SIN QUE ELLO REPRESENTE UNA OBLIGACIÓN PARA “LA SEDESOL” DESIGAR UN TÉCNICO QUE GUÍE LA VISITA.

AL CONCLUIR LA VISITA, “LA SEDESOL” POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE EXTENDERÁ Y ENTREGARÁ LA CONSTANCIA RESPECTIVA, LA CUAL EN SU CASO DEBERÁ INCLUIRSE EN SU PROPOSICIÓN TÉCNICA.

3.1. FECHA, HORA Y LUGAR DE LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SE LLEVARÁ(N) A CABO EN LA FECHA Y HORA SEÑALADA EN EL RECUADRO DE LA PROGRAMACIÓN DE EVENTOS, EN SALA DE JUNTAS DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN FEDERAL DE LA SEDESOL EN EL ESTADO DE NAYARIT UBICADAS EN AV. REY NAYAR Nº 43 COL. BUROCRATA FEDERAL C.P. 63256, TEPIC NAYARIT.

EL ACTO SERÁ PRESIDIDO POR EL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR ”LA SEDESOL”, QUIÉN DEBERÁ SER ASISTIDO POR UN REPRESENTANTE DEL ÁREA REQUIRENTE DE LOS TRABAJOS, CON EL FIN DE RESOLVER EN FORMA CLARA Y PRECISA LAS DUDAS Y PLANTEAMIENTOS DE LOS LICITANTES RELACIONADOS CON LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.


LAS PERSONAS QUE PRETENDAN SOLICITAR ACLARACIONES A LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA, DEBERÁN PRESENTAR UN ESCRITO, EN EL QUE EXPRESEN SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN, POR SI O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO, MANIFESTANDO EN TODOS LOS CASOS LOS DATOS GENERALES DEL INTERESADO Y, EN SU CASO, DEL REPRESENTANTE.

LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN, PODRÁN ENTREGARSE PERSONALMENTE EN LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES, O ENVIARSE A TRAVÉS DE COMPRANET, SEGÚN CORRESPONDA, A MÁS TARDAR VEINTICUATRO HORAS ANTES DE LA FECHA Y HORA EN QUE SE VAYA A REALIZAR LA JUNTA QUE CORRESPONDA.

DE CADA JUNTA DE ACLARACIONES SE LEVANTARÁ ACTA EN LA QUE SE HARÁN CONSTAR LOS CUESTIONAMIENTOS FORMULADOS POR LOS INTERESADOS Y LAS RESPUESTAS DE ”LA SEDESOL”.

3.2. FECHA, HORA Y LUGAR DE LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA, SE LLEVARÁ A CABO EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DELEGACIÓN FEDERAL DE LA SEDESOL EN EL ESTADO DE NAYARIT, UBICADAS EN LA AV. REY NAYAR Nº 43 COL. BUROCRATA FEDERAL C.P. 63256, EN LA FECHA Y HORA SEÑALADA EN LOS RECUADROS DE LA PROGRAMACIÓN DE EVENTOS.

PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES LA ENTREGA DE PROPOSICIONES SE HARÁ EN SOBRE CERRADO. LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA PODRÁ ENTREGARSE, A ELECCIÓN DE “EL LICITANTE”, DENTRO O FUERA DE DICHO SOBRE. EN EL CASO DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS A TRAVÉS DE COMPRANET, LOS SOBRES SERÁN GENERADOS MEDIANTE EL USO DE TECNOLOGÍAS QUE RESGUARDEN LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN DE TAL FORMA QUE SEAN INVIOLABLES, CONFORME A LAS DISPOSICIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

JUNTO CON EL SOBRE CERRADO QUE CONTENGA SUS PROPOSICIONES, LOS LICITANTES ENTREGARÁN UNA DECLARACIÓN ESCRITA, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS POR LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LAS PERSONAS A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y QUE PRETENDAN PARTICIPAR EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, JUNTO CON EL SOBRE CERRADO QUE CONTENGA SUS PROPOSICIONES, ENTREGARÁN UNA DECLARACIÓN ESCRITA, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE LOS PROGRAMAS QUE PREVIAMENTE HAYAN REALIZADO, INCLUYEN SUPUESTOS, ESPECIFICACIONES E INFORMACIÓN VERÍDICOS Y SE AJUSTAN A LOS REQUERIMIENTOS REALES DE LA OBRA QUE SE LICITA, ASÍ COMO QUE, EN SU CASO, HAN CONSIDERADO LOS COSTOS ESTIMADOS APEGADOS A LAS CONDICIONES DEL MERCADO.

LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE A ELECCIÓN DE “EL LICITANTE” QUE SEAN ENVIADAS POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA DEBERÁN ELABORARSE EN FORMATOS WORD (VERSIÓN 2003 O ANTERIOR), EXCEL (VERSIÓN 2003 O ANTERIOR), ADEMÁS SE PODRÁN UTILIZAR ARCHIVOS DE IMAGEN TIPO JPG O GIF.

EL CONCURSANTE QUE ELIJA ENVIAR SU PROPOSICIÓN A TRAVÉS DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, DEBERÁ CONCLUIR EL ENVÍO DE ÉSTA Y CONTAR CON EL ACUSE DE RECIBO ELECTRÓNICO QUE EMITA EL SISTEMA COMPRANET, A MÁS TARDAR UNA HORA ANTES DE LA HORA Y FECHA INDICADA EL RECUADRO DE LA PROGRAMACIÓN DE EVENTOS PARA LA APERTURA DE PROPOSICIONES.

PREFERENTEMENTE “EL LICITANTE” DEBERÁ IDENTIFICARSE CADA UNA DE LAS PÁGINAS QUE INTEGRAN LAS PROPOSICIONES, CON LOS DATOS SIGUIENTES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, NÚMERO DE LICITACIÓN Y NÚMERO DE PÁGINA, CUANDO ELLO TÉCNICAMENTE SEA POSIBLE; DICHA IDENTIFICACIÓN DEBERÁ REFLEJARSE, EN SU CASO, EN LA IMPRESIÓN QUE SE REALICE DE LOS DOCUMENTOS DURANTE EL ACTO DE APERTURA DE LAS PROPOSICIONES.

ADICIONALMENTE, DEBERÁN EMPLEAR EN SUSTITUCIÓN DE LA FIRMA AUTÓGRAFA, EL MEDIO DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA QUE PARA TAL FIN DEBERÁ CERTIFICARSE PREVIAMENTE POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

LOS LICITANTES ADMITIRÁN QUE SE TENDRÁN POR NO PRESENTADAS LAS PROPOSICIONES Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN REQUERIDA POR “LA SEDESOL“, CUANDO LOS SOBRES RECIBIDOS POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, CONTENGAN VIRUS INFORMÁTICOS O NO PUEDAN ABRIRSE POR CUALQUIER CAUSA MOTIVADA POR PROBLEMAS TÉCNICOS IMPUTABLES A SUS PROGRAMAS O EQUIPO DE COMPUTO.


DOS O MÁS PERSONAS PODRÁN PRESENTAR CONJUNTAMENTE PROPOSICIONES SIN NECESIDAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD, O NUEVA SOCIEDAD EN CASO DE PERSONAS MORALES, SIEMPRE QUE, PARA TALES EFECTOS, EN LA PROPOSICIÓN Y EN EL CONTRATO SE ESTABLEZCAN CON PRECISIÓN Y A SATISFACCIÓN DE ”LA SEDESOL”, LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE CADA PERSONA SE OBLIGARÁ A EJECUTAR, ASÍ COMO LA MANERA EN QUE SE EXIGIRÍA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES. EN ESTE SUPUESTO LA PROPOSICIÓN DEBERÁ SER FIRMADA POR EL REPRESENTANTE COMÚN QUE PARA ESE ACTO HAYA SIDO DESIGNADO POR EL GRUPO DE PERSONAS, YA SEA AUTÓGRAFAMENTE O POR LOS MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

CUANDO LA PROPOSICIÓN GANADORA DE LA PRESENTE LICITACIÓN HAYA SIDO PRESENTADA EN FORMA CONJUNTA, EL CONTRATO DEBERÁ SER FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE CADA UNA DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES EN LA PROPOSICIÓN, A QUIENES SE CONSIDERARÁ PARA EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO Y EL CONTRATO, COMO RESPONSABLES SOLIDARIOS O MANCOMUNADOS, SEGÚN SE ESTABLEZCA EN EL PROPIO CONTRATO.

APERTURA DE PROPOSICIONES

EL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA, LUGAR Y HORA PREVISTOS EN EL RECUADRO DE LA PROGRAMACIÓN DE EVENTOS DE LA CONVOCATORIA.CONFORME A LO SIGUIENTE:

I. UNA VEZ RECIBIDAS LAS PROPOSICIONES EN SOBRE CERRADO; SE PROCEDERÁ A SU APERTURA, HACIÉNDOSE CONSTAR LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SIN QUE ELLO IMPLIQUE LA EVALUACIÓN DE SU CONTENIDO.

II. DE ENTRE LOS LICITANTES QUE HAYAN ASISTIDO, ÉSTOS ELEGIRÁN A UNO, QUE EN FORMA CONJUNTA CON EL SERVIDOR PÚBLICO QUE ”LA SEDESOL” DESIGNE, RUBRICARÁN LOS ANEXOS A.T01 AL A.T.13 QUE CONFORMAN LA PROPOSICIÓN TÉCNICA DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, ASÍ COMO LOS CORRESPONDIENTES DEL A.E.01 AL A.E.13, DE TODAS LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS, LAS QUE PARA ESTOS EFECTOS CONSTARÁN DOCUMENTALMENTE, Y

III. SE LEVANTARÁ ACTA QUE SERVIRÁ DE CONSTANCIA DE LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES, EN LA QUE SE HARÁN CONSTAR EL IMPORTE TOTAL DE CADA UNA DE ELLAS, SE SEÑALARÁ LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE DARÁ A CONOCER EL FALLO DE LA LICITACIÓN.

3.3. LECTURA DE DICTAMEN Y COMUNICACIÓN DEL FALLO

EL ACTO DE LECTURA DE DICTAMEN Y COMUNICACIÓN DE FALLO SE LLEVARÁN A CABO EN LA FECHA Y HORA SEÑALADA EN EL RECUADRO DE LA PROGRAMACIÓN DE LOS EVENTOS, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DELEGACIÓN FEDERAL DE LA SEDESOL EN EL ESTADO NAYARIT, UBICADAS EN LA AV. REY NAYAR Nº 43 COL. BUROCRATA FEDERAL C.P. 63256, TEPIC, NAYARIT, MEDIANTE JUNTA PÚBLICA EN LA QUE LIBREMENTE PODRÁN ASISTIR LOS LICITANTES QUE HUBIEREN PARTICIPADO EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. EN DICHO ACTO SE LEVANTARÁ EL ACTA RESPECTIVA.

ASIMISMO, EL CONTENIDO DEL FALLO SE DIFUNDIRÁ A TRAVÉS DE COMPRANET EL MISMO DÍA EN QUE SE EMITA. A LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO A LA JUNTA PÚBLICA, SE LES ENVIARÁ POR CORREO ELECTRÓNICO UN AVISO INFORMÁNDOLES QUE EL ACTA DE FALLO SE ENCUENTRA A SU DISPOSICIÓN EN COMPRANET.

CUANDO EL FALLO NO SE DÉ A CONOCER EN LA JUNTA PÚBLICA REFERIDA, EL CONTENIDO DEL MISMO SE DIFUNDIRÁ A TRAVÉS DE COMPRANET EL MISMO DÍA EN QUE SE EMITA, PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN A LOS LICITANTES. A LOS LICITANTES SE LES ENVIARÁ POR CORREO ELECTRÓNICO UN AVISO INFORMÁNDOLES QUE EL FALLO SE ENCUENTRA A SU DISPOSICIÓN EN COMPRANET.

3.4 NOTIFICACIONES.

LAS ACTAS DE LAS JUNTAS DE ACLARACIONES, DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, Y DE LA JUNTA PÚBLICA EN LA QUE SE DÉ A CONOCER EL FALLO SERÁN FIRMADAS POR LOS LICITANTES QUE HUBIERAN ASISTIDO, SIN QUE LA FALTA DE FIRMA DE ALGUNO DE ELLOS RESTE VALIDEZ O EFECTOS A LAS MISMAS, DE LAS CUALES SE PODRÁ ENTREGAR UNA COPIA A DICHOS ASISTENTES, Y AL FINALIZAR CADA ACTO SE FIJARÁ UN EJEMPLAR DEL ACTA CORRESPONDIENTE EN UN LUGAR VISIBLE, AL QUE TENGA ACCESO EL PÚBLICO, EN EL DOMICILIO DEL ÁREA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, POR UN TÉRMINO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES. EL TITULAR DE LA CITADA ÁREA DEJARÁ CONSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE LA LICITACIÓN, DE LA FECHA, HORA Y LUGAR EN QUE SE HAYAN FIJADO LAS ACTAS O EL AVISO DE REFERENCIA.


ASIMISMO, SE DIFUNDIRÁ UN EJEMPLAR DE DICHA ACTA EN COMPRANET PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN A LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO AL ACTO. DICHO PROCEDIMIENTO SUSTITUIRÁ A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL.

3.5 FIRMA DEL CONTRATO.

LOS LICITANTES GANADORES FIRMARÁN LOS CONTRATOS RESPECTIVOS LOS DÍAS: 05 DE OCTUBRE DEL 2009 PARA LAS PARTIDAS 1, 2, 3, 4,5 Y 6; EL 06 DE OCTUBRE DEL 2009 PARA LA PARTIDA NUMERO 6, EN LAS HORAS Y LUGAR PREVISTOS EN LOS RECUADROS DE EVENTOS DE LA CONVOCATORIA.

PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO, “EL LICITANTE” GANADOR PRESENTARÁ PARA SU COTEJO, ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA DE LOS DOCUMENTOS CON LOS QUE SE ACREDITE SU EXISTENCIA LEGAL Y LAS FACULTADES DE SU REPRESENTANTE PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

EN SU CASO, UNA VEZ LLEVADO A CABO EL COTEJO, “LA SEDESOL” DEVOLVERÁ AL INTERESADO LOS DOCUMENTOS ORIGINALES O CERTIFICADOS, CONSERVÁNDOLOS EN COPIAS SIMPLES.

LA PRESENTACIÓN DE ESTOS DOCUMENTOS SERVIRÁ PARA CONSTATAR QUE LA PERSONA CUMPLE CON LOS REQUISITOS LEGALES NECESARIOS, SIN PERJUICIO DE SU ANÁLISIS DETALLADO.

PARA LOS INTERESADOS QUE DECIDAN AGRUPARSE PARA PRESENTAR UNA PROPOSICIÓN, DEBERÁN ACREDITAR EN FORMA INDIVIDUAL LOS REQUISITOS SEÑALADOS, ADEMÁS DE ENTREGAR EL ORIGINAL DEL CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA (ANEXO P.C.01) DE ESTA CONVOCATORIA. LA PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LOS INTEGRANTES DE LA AGRUPACIÓN Y LA DEL CONVENIO DEBERÁ HACERSE POR EL REPRESENTANTE COMÚN.

ADICIONALMENTE A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO Y SIN PERJUICIO DE LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 4 DE ESTA CONVOCATORIA, EN RELACIÓN CON LA REGLA 1.2.1.16 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL 2008, PUBLICADA EN EL D.O.F. EL 27 DE MAYO DE 2008, “EL LICITANTE” PRESENTARÁ ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO DE “EL LICITANTE” Y FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL MISMO, MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTE LO SIGUIENTE:

QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, Y DE CONFORMIDAD CON LO QUE DISPONE EL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.

QUE HAN PRESENTADO EN TIEMPO Y FORMA LAS DECLARACIONES DEL EJERCICIO POR IMPUESTOS FEDERALES, DISTINTAS A LAS DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS E IMPUESTO SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHÍCULOS, CORRESPONDIENTE A SUS TRES ÚLTIMOS EJERCICIOS FISCALES (2007, 2008 Y PRIMER SEMESTRE 2009), ASÍ COMO QUE HAN PRESENTADO LAS DECLARACIONES DE PAGOS PROVISIONALES CORRESPONDIENTES A LOS DOS ÚLTIMOS EJERCICIOS FISCALES (2008 Y PRIMER SEMESTRE 2009) POR LOS MISMOS IMPUESTOS. CUANDO “EL LICITANTE” GANADOR TENGA MENOS DE TRES AÑOS INSCRITO EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, LA MANIFESTACIÓN A QUÉ SE REFIERE ESTE RUBRO, CORRESPONDERÁ AL PERÍODO DE INSCRIPCIÓN.

“EL LICITANTE” GANADOR QUE NO HUBIERE ESTADO OBLIGADO A PRESENTAR, TOTAL O PARCIALMENTE, LAS DECLARACIONES A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, ASÍ COMO LOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, QUE NO ESTÉN OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIONES PERIÓDICAS EN MÉXICO, ASENTARÁN ESTA MANIFESTACIÓN EN EL ESCRITO ANTES REFERIDO.

QUE NO TIENE ADEUDOS FISCALES FIRMES A SU CARGO POR IMPUESTOS FEDERALES, DISTINTOS A LOS DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS (ISAN) E IMPUESTO SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHÍCULOS (ISTUV),

EN CASO DE CONTAR CON AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO A PLAZO, MANIFESTARÁN QUE NO HAN INCURRIDO DURANTE EL EJERCICIO ACTUAL EN LAS CAUSALES DE REVOCACIÓN A QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 66 FRACCIÓN III DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

EN EL CITADO ESCRITO SE DEBERÁ SEÑALAR EL NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DE EL LICITANTE, SU DOMICILIO FISCAL, SU CLAVE DEL R.F.C., NÚMERO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL EN LA QUE PARTICIPÓ Y RESULTÓ ADJUDICADA Y MONTO TOTAL SIN INCLUIR EL I.V.A.

LA VIGENCIA DE LAS CONTRATACIÓNES RESPECTIVAS SERÁN A PARTIR DE LA FIRMA DE LOS CONTRATOS Y HASTA EL 11 DE DICIEMBRE DEL 2009 PARA LA PARTIDA 1; 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 PARA LA PARTIDA 2,3,4 Y 5; 04 DE DICIEMBRE DEL PARA LA PARTIDA 6, FINALMENTE EL 25 DE DICIEMBRE DEL 2009 PARA LA PARTIDA 7.

4. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALESLICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 00020018-001-09 15

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN PUBLICADO EN EL DOF DEL 28 DE JUNIO DE 2006, LA REGLA I.2.1.16 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL 2008, PUBLICADA EN EL DOF EL 27 DE MAYO DE 2008 Y EL OFICIO CIRCULAR UNAOPSFP/309/0743/2005 POR EL QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO QUE DEBERÁN OBSERVAR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE REALICEN CONTRATACIONES CON RECURSOS FEDERALES, PREVIO A LA FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS O PEDIDOS QUE SEAN CELEBRADOS BAJO EL ÁMBITO DE LAS LEYES DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA VERIFICAR QUE LOS PROVEEDORES O CONTRATISTAS ESTÉN AL CORRIENTE EN SUS OBLIGACIONES FISCALES, PUBLICADO EN EL DOF EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008; “EL LICITANTE” QUE RESULTE ADJUDICADO POR UN MONTO SUPERIOR A $300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) SIN INCLUIR EL IVA, PREVIO A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO RESPECTIVO DEBERÁ PRESENTAR A “LA SEDESOL”, EL ACUSE DE RECEPCIÓN” CON EL QUE COMPRUEBE QUE REALIZO LA SOLICITUD DE OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES ANTE EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.

PARA EFECTOS DE LO ANTERIOR, SIN EXCEPCIÓN, EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO DEBERÁ REALIZAR LA CONSULTA DE OPINIÓN ANTE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL NUMERAL 7.13.17 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, PREFERENTEMENTE DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA EN QUE TENGA CONOCIMIENTO DEL FALLO O ADJUDICACIÓN CORRESPONDIENTE; A DICHA SOLICITUD SE INCLUIRÁ EL SIGUIENTE CORREO ELECTRÓNICO [email protected], A FIN DE QUE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ENVÍE A “LA SEDESOL” EL “ACUSE DE RESPUESTA” QUE EMITIRÁ A “EL LICITANTE” ADJUDICADO EN ATENCIÓN A SU SOLICITUD DE OPINIÓN DEL LICITANTE ADJUDICADO.

LAS PERSONAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE RESULTEN ADJUDICADAS Y QUE NO ESTÉN OBLIGADAS A PRESENTAR LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL RFC O DECLARACIONES PERIÓDICAS EN MÉXICO, ASÍ COMO LOS CONTRIBUYENTES QUE NO ESTÉN OBLIGADOS A PRESENTAR TOTAL O PARCIALMENTE LA DECLARACIÓN ANUAL DEL ISR, DEBERÁN REALIZAR SU SOLICITUD DE OPINIÓN AL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ANTE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE QUE CORRESPONDA AL DOMICILIO DE “LA SEDESOL”.

EL “ACUSE DE RECEPCIÓN” CON EL QUE SE COMPRUEBE QUE “EL LICITANTE” REALIZO LA SOLICITUD DE OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES DEBERÁ PRESENTARSE, EN LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN FEDERAL DE LA SEDESOL EN EL ESTADO DE NAYARIT, UBICADAS EN LA AV. REY NAYAR Nº 43 COL. BUROCRATAS FEDERAL C.P. 63256, TEPIC NAYARIT, DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A SU EXPEDICIÓN, EN HORARIOS DE LAS 09:00 A LAS 15:00 HORAS.

TRATÁNDOSE DE PROPOSICIÓNES CONJUNTAS, SE DEBERÁN PRESENTAR LOS “ACUSES DE RECEPCIÓN” DE CADA UNA DE LAS PERSONAS OBLIGADAS EN EL CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA.

SI “LA SEDESOL”, PREVIO A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO, RECIBE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EL “ACUSE DE RESPUESTA” DE LA SOLICITUD EN LA QUE SE EMITA UNA OPINIÓN EN SENTIDO NEGATIVO SOBRE LAS OBLIGACIONES FISCALES DEL LICITANTE ADJUDICADO, NO SE FORMALIZARÁ EL CONTRATO Y “LA SEDESOL” REMITIRÁ A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA LA DOCUMENTACIÓN DE LOS HECHOS PRESUMIBLEMENTE CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN POR LA FALTA DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL ADJUDICADO.

ADEMÁS DEBERÁ DE PRESENTAR EL REGISTRO PATRONAL DEL IMSS ANTE “LA SEDESOL” ASÍ COMO CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES.

5. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

PARTIDA 1 ZONA SANTA CRUZ DE GUAYBEL

CONSTRUCCIÓN DE 7,714.84 M², DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA FĆ=150 KG/CM² DE 8 CM DE ESPESOR , ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGIÓN T.M.A. 3/4”, NIVELACIÓN, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, COMPACTACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO CON ADITIVO, ASÍ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE CALIDAD DEL CONCRETO EN EL LABORATORIO, ACARREO DE SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. A REALIZARSE EN 191 VIVIENDAS DE 16 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE EL NAYAR, EN EL ESTADO DE NAYARIT CONFORME AL ANEXO “A”

PARTIDA 2 ZONA DE JESUS MARIA



PARTIDA 3 ZONA DE SANTA TERESA


PARTIDA 4 ZONA DE AGUAMILPA


PARTIDA 5 ZONA DE HUAJIMIC

CONSTRUCCIÓN DE 10,348.43 M², DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA FĆ=150 KG/CM² DE 8 CM DE ESPESOR , ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGIÓN T.M.A. 3/4”, NIVELACIÓN, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, COMPACTACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO CON ADITIVO, ASÍ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE CALIDAD DEL CONCRETO EN EL LABORATORIO, ACARREO DE SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. A REALIZARSE EN 315 VIVIENDAS DE 56 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA YESCA, EN EL ESTADO DE NAYARIT CONFORME AL ANEXO “A”

PARTIDA 6 ZONA DE PALMILLAS


PARTIDA 7 ZONA DE APOZOLCO

CONSTRUCCIÓN DE 4,131.57 M², DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA FĆ=150 KG/CM² DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGIÓN T.M.A. 3/4”, NIVELACIÓN, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, COMPACTACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO CON ADITIVO, ASÍ COMO EL ACARREO DE


LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE CALIDAD DEL CONCRETO EN EL LABORATORIO, ACARREO DE SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. A REALIZARSE EN 133 VIVIENDAS DE 48 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA YESCA, EN EL ESTADO DE NAYARIT CONFORME AL ANEXO “A”

ADICIONALMENTE EN LAS LOCALIDADES DONDE SE DESARROLLEN LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTA LICITACIÓN, SE COLOCARÁN SEÑALAMIENTOS INFORMATIVOS Y DE DIFUSIÓN, SEÑALADOS COMO SIGUE Y DETALLADOS EN EL ANEXO V.

1.-SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LA PLACA METÁLICA POR VIVIENDA CON MEDIDAS DE 29 CM. DE LARGO POR 10.15 CM. DE ALTO, ELABORADO A BASE DE PLACA METÁLICA PLANA, DEBE SER PLATEADA Y CON GRABADO EN COLOR. ROTULADO CONFORME AL ANEXO PROPORCIONADO POR “LA SEDESOL” (ANEXO V).

ADEMÁS, POR CADA LOCALIDAD DISTINTA A LA CABECERA MUNICIPAL EN QUE SE REALICEN 20 PISOS O MÁS, SE COLOCARÁ UN LETRERO DE DIFUSIÓN DE LA OBRA ELABORADO EN LONA VINÍLICA CON IMPRESIÓN EN GRAN FORMATO. ROTULADO CONFORME AL ANEXO PROPORCIONADO POR “LA SEDESOL” (ANEXO V)

2.-SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO INFORMATIVO HORIZONTAL DE LA OBRA QUE SE REALIZARÁ EN CADA UNA DE LAS PARTIDAS, CON MEDIDAS DE 2.50 X 2.00 MTS, ELABORADO A BASE DE MARCO METÁLICO, BASTIDOR Y POSTES DE ÁNGULO DE 63.50 MM X 63.50 MM X 6.35 MM (2.5“X 2.5” X ¼”) Y LAMINA CAL. 16, ROTULADO CONFORME AL ANEXO PROPORCIONADO POR “LA SEDESOL” (ANEXO V).

LA SEÑALIZACIÓN DEL PROGRAMA DEBERÁ ESTAR APEGADA A LA GUÍA DE APLICACIONES GRAFICAS PARA MATERIALES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA UNIDAD DE MICRORREGIONES. 6. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y FECHA ESTIMADA DE INICIO DE LOS MISMOS.

A FIN DE QUE “EL LICITANTE” PUEDA FORMULAR LOS PROGRAMAS DE ACTIVIDADES RESPECTIVOS DE LOS TRABAJOS DESCRITOS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, DEBERÁ CONSIDERAR EL PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, TOMANDO EN CUENTA COMO FECHAS ESTIMADAS LAS QUE APARECEN EN EL SIGUIENTE RECUADRO.

NUMERO DE PARTIDA ZONA FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO DIAS

NATURALES

1 SANTA CRUZ DE GUAYBEL 06/10/09 11/12/09 67

2 JESUS MARIA 06/10/09 31/12/09 87

3 SANTA TERESA 06/10/09 31/12/09 87

4 AGUAMILPA 06/10/09 31/12/09 87

5 HUAJIMIC 06/10/09 31/12/09 87

6 PALMILLAS 06/10/09 04/12/09 60

7 APOZOLCO 07/10/09 25/12/09 80

7. INFORMACIÓN PARA PREPARAR LAS PROPOSICIONES. (TÉCNICA Y ECONÓMICA)

1. LOS LICITANTES PREPARARÁN SUS PROPOSICIONES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS PRESENTE CONVOCATORIA, ASÍ COMO EN LAS ACLARACIONES, OBSERVACIONES Y MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO, SE GENEREN EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.

2. “EL LICITANTE” DEBERÁ FIRMAR CADA UNA DE LAS HOJAS QUE INTEGREN SU PROPOSICIÓN, SIN QUE LA FALTA DE FIRMA DE ALGUNA DE ELLAS SEA CAUSA DE DESCALIFICACIÓN.

3. LA PROPOSICIÓN SERÁ ENTREGADA EN UN SOLO SOBRE, INCLUYENDO LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA CONJUNTAS, CLARAMENTE IDENTIFICADA EN SU PARTE EXTERIOR Y COMPLETAMENTE CERRADO. JUNTO CON EL SOBRE CERRADO QUE CONTENGA SUS PROPOSICIONES, LOS LICITANTES ENTREGARÁN UNA DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, EN LA QUE MANIFIESTEN, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE POR SÍ MISMOS O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS, PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ”LA SEDESOL”, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO, U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

4. LAS PROPOSICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS PREFERENTEMENTE DEBERAN ESTAR FOLIADAS EN CADA UNA DE SUS HOJAS, SIN QUE LA OMISION DE DICHA PREFERENCIA SEA MOTIVO DE DESCALIFICACION.


5. PARA AQUELLOS LICITANTES QUE OPTEN POR ENVIAR SUS PROPOSICIONES A TRAVÉS DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, DEBERÁN EMPLEAR EN SUSTITUCIÓN DE LA FIRMA AUTÓGRAFA, EL MEDIO DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA QUE PARA TAL FIN DEBERÁ CERTIFICARSE PREVIAMENTE POR LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA

6. LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS DEBERAN PAGARSE POR PARTE DE “LA SEDESOL”, CON DOMICILIO UBICADO EN AV. REY NAYAR Nº 43 COL. BUROCRATA FEDERAL C.P. 63256, TEPIC NAYARIT, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADOS POR LA RESIDENCIA DE OBRA.

7. PARA QUE “EL LICITANTE” PUEDA REALIZAR EL CÁLCULO DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO EN LO RELATIVO AL PAGO DE SUS ESTIMACIONES DE OBRA EJECUTADA, CONSIDERARÁ LO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO INMEDIATO ANTERIOR.

8. EN EL SUPUESTO DE QUE DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SE DIERAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO QUE ORIGINEN LA AUTORIZACIÓN DE AJUSTES DE COSTOS, ESTOS SE CALCULARÁN Y OBTENDRÁN POR PARTIDA, Y SU IMPORTE SE PAGARÁ POR “LA SEDESOL” A PETICIÓN DE “EL CONTRATISTA”, QUIEN DEBERÁ SUJETARSE A LOS RELATIVOS QUE EMITA EL BANCO DE MÉXICO Y CUANDO ESTOS NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS, “LA SEDESOL” PROCEDERÁ A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUE; UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍA QUE EXPIDA EL BANCO DE MÉXICO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

9. ESTAS ESTIMACIONES SE FORMULARÁN POR SEPARADO Y CON INDEPENDENCIA DE LAS CORRESPONDIENTES A LA OBRA EJECUTADA.

10. PARA FINES DE MEDICIÓN “LA SEDESOL” UTILIZARÁ LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA PARA CADA CONCEPTO DE TRABAJO, EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, TALES UNIDADES NO PODRÁN SER MODIFICADAS.

11. EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS ESTABLECIDO PARA LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CONTIENE CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SERÁN PAGADOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, POR LO QUE NO SE AUTORIZARÁN PAGOS POR PARCIALIDADES, SUMINISTROS U OTRAS ACTIVIDADES.

12. “EL LICITANTE” GANADOR COMO PROFESIONAL Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL; POR LO QUE “EL LICITANTE” CONVIENE EN RESPONDER A TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “LA SEDESOL” EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS, ASÍ COMO A RESARCIR A ÉSTA CUALQUIER CANTIDAD QUE EROGUE POR DICHOS CONCEPTOS.

7.1 DOCUMENTOS QUE ENTREGARÁ “LA SEDESOL” A “EL LICITANTE”.

7.1.1 LA PRESENTE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y LOS CONTENIDOS DE CADA UNO DE LOS ANEXOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS.

7.1.2 MODELO DE CONTRATO Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS,

(ANEXO 1)

7.1.3 CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDIDA Y CANTIDADES DE OBRA A EJECUTAR. (ANEXO 2)

7.1.4 PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (ANEXO 3)

7.1.5 PROYECTO TIPO “PISO FIRME”. (ANEXO 4)

7.1.6 PROCEDIMIENTO PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS FUTUROS QUE DEIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO (ANEXO 5)

7.2 ORIGEN DE LOS FONDOS.

LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA CUBRIR LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, DESCRITOS CON ANTERIORIDAD, ESTÁN AUTORIZADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, DE “LA SEDESOL” MEDIANTE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS NÚMERO SDSH/2009/AE/212/0837/2497, DE FECHA 7 DE AGOSTO DEL 2009

7.3 IDIOMA EN QUE DEBERÁN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES.LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 00020018-001-09 19

LAS PROPOSICIONES DEBERÁN PRESENTARSE EN IDIOMA ESPAÑOL.

7.4 MONEDA EN LA QUE DEBERÁ PRESENTARSE LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA.

LA MONEDA EN QUE DEBERÁN COTIZARSE LAS PROPOSICIONES SERÁ EN PESOS MEXICANOS.

7.5 NO NEGOCIACIÓN.

SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES QUE LOS REQUISITOS Y CONDICIONES DE ESTA CONVOCATORIA, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA NO PODRÁN SER NEGOCIADAS.

7.6 RELACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE PROPORCIONE LA SEDESOL.

PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL “LA SEDESOL” NO SUMINISTRARÁ NINGÚN MATERIAL NI EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

7.7 SUBCONTRATACIÓN.

PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, NO SE AUTORIZA LA SUBCONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR.

7.8 CONTENIDO NACIONAL

EL PORCENTAJE DE CONTENIDO NACIONAL DEL VALOR DE LA OBRA QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS LICITANTES EN MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE SERÁ EL SIGUIENTE: 100%

7.9 OBSERVADORES

CUALQUIER PERSONA, INCLUYENDO LAS CÁMARAS, COLEGIOS O ASOCIACIONES PROFESIONALES U OTRAS ASOCIACIONES NO GUBERNAMENTALES, PODRÁN ASISTIR A LOS DIFERENTES ACTOS DE LA LICITACIÓN EN CALIDAD DE OBSERVADORES, BAJO LA CONDICIÓN DE QUE DEBERÁ REGISTRAR SU ASISTENCIA PREVIAMENTE Y ABSTENERSE DE INTERVENIR EN CUALQUIER FORMA EN LOS MISMOS (ART. 27 PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS).

7.10 AJUSTE DE COSTOS

CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS EN EL CONTRATO, QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN EN LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO, EL AJUSTE DE COSTOS SE REALIZARÁ DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 56, 57 FRACCIÓN I Y DE CONFORMIDAD AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LA VIGENCIA DE LOS PRECIOS UNITARIOS QUE DEBERÁ CONSIDERARSE PARA EFECTO DE LOS AJUSTES DE COSTOS QUE PROCEDAN, SERÁ LA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.

EL PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTO SE REALIZARÁ DE ACUERDO A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO QUE SE DERIVE DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y QUE FORMA PARTE DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

7.11 PORCENTAJE, FORMA Y TÉRMINOS DEL ANTICIPO QUE SE CONCEDE.

“LA SEDESOL” ESTABLECE QUE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN SE OTORGARÁ UN ANTICIPO DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) DEL MONTO DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS ADJUDICADAS QUE INTEGRAN LA PROPOSICIÓN DEL CONTRATISTA, PARA QUE LO DESTINE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y DEMÁS INSUMOS, Y REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, LA CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS, BODEGAS E INSTALACIONES Y EN SU CASO PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO, PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS QUE DEBERÁN OTORGAR.

“EL LICITANTE” DEBERÁ DE CONSIDERAR EL IMPORTE DEL ANTICIPO EN LA DETERMINACIÓN DEL COSTO FINANCIERO DE SU PROPOSICIÓN, POR LO QUE TOMARÁ EN CUENTA QUE EL PAGO DE ÉSTE SE HARÁ CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, EN UNA SOLA EXHIBICIÓN PREVIA PRESENTACIÓN POR EL CONTRATISTA Y ACEPTACIÓN POR “LA SEDESOL”, DE LA GARANTÍA POR CONCEPTO DE ANTICIPO.


7.12 DATOS SOBRE LAS GARANTÍAS.

LAS PÓLIZAS DE GARANTÍA DEBERÁN EXPEDIRSE CONFORME A LAS DISPOSICIONES INCLUIDAS EN EL OFICIO NO. 401-T-45639 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2006 EMITIDO POR EL TITULAR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, MISMO QUE SERÁ ENTREGADO AL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO EN EL ACTO DE COMUNICACIÓN DE FALLO, A EFECTO DE QUE LO PRESENTE ANTE LA AFIANZADORA DE SU ELECCIÓN PARA SU CABAL CUMPLIMIENTO.

DEL ANTICIPO

”EL LICITANTE” QUE RESULTE ADJUDICADO, DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO DEBERÁ ENTREGAR LA GARANTÍA CORRESPONDIENTE EXPEDIDA POR UNA AFIANZADORA MEXICANA AUTORIZADA PARA TAL EFECTO, A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, EQUIVALENTE AL 100% (CIEN POR CIENTO) DEL IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO INCLUYENDO EL I.V.A. (ANEXO _A.F.01).

DE CUMPLIMIENTO

”EL LICITANTE”, AL QUE SE LE ADJUDIQUE EL CONTRATO, DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO DEBERÁ ENTREGAR LA GARANTÍA CORRESPONDIENTE EXPEDIDA POR UNA AFIANZADORA MEXICANA AUTORIZADA PARA TAL EFECTO A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DE SU PROPOSICIÓN ECONÓMICA SIN INCLUIR I.V.A. (ANEXO A.F.02).

DE VICIOS OCULTOS

“EL LICITANTE” QUE RESULTE ADJUDICADO AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, DEBERÁ CONSTITUIR GARANTÍA EN PESOS MEXICANOS PARA RESPONDER POR VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, POR UN PLAZO DE DOCE MESES DESPUÉS DE HABERSE LLEVADO A CABO EL ACTO FORMAL DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA, MEDIANTE CUALQUIERA DE LAS FORMAS SIGUIENTES:

a)PÓLIZA DE FIANZA EXPEDIDA POR UNA AFIANZADORA MEXICANA AUTORIZADA PARA TAL EFECTO POR UN IMPORTE EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS (INCLUYENDO IVA, CONVENIOS Y AJUSTES DE COSTO) (ANEXO A.F.03)

b)CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE POR UN IMPORTE EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, (INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTES DE COSTO), O BIEN;

c) APORTAR RECURSOS LÍQUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJO INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTES DE COSTO, EN FIDEICOMISO ESPECIALMENTE CONSTITUIDO PARA ELLO).

SI “EL LICITANTE” OPTA POR LA PÓLIZA DE FIANZA, DEBERÁ GARANTIZAR A “LA SEDESOL” EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO.

PRÓRROGAS AL CONTRATISTA

EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRÓRROGAS AL CONTRATISTA, DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO O PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SE DEBERÁ OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LA FIANZA (ANEXO A.F.04)

QUEDARÁN A SALVO LOS DERECHOS DE “LA SEDESOL” PARA EXIGIR EL PAGO DE LAS CANTIDADES NO CUBIERTAS, DE LA INDEMNIZACIÓN QUE SE DERIVEN DE INCUMPLIMIENTOS EN QUE INCURRA “EL CONTRATISTA”, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS GARANTÍAS CONSTITUIDAS EN ESTE APARTADO.

7.13 REQUISITOS ADICIONALES.

AL FORMULAR LA PROPOSICIÓN EL LICITANTE TOMARÁ EN CUENTA:

7.13.1 QUE LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO CON SUJECIÓN A: LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO; LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES, ASÍ COMO A LAS ESPECIFICACIONES QUE “LA SEDESOL” TIENE EN VIGOR, EL PROGRAMA Y MONTOS PARCIALES DE OBRA, EXPRESADO EN PESOS Y CON BASE EN LOS PRECIOS UNITARIOS EN PESOS; EL PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE


CONSTRUCCIÓN; LOS PRECIOS UNITARIOS SEÑALADOS EN LA RELACIÓN DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN, Y CONFORME A LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO Y EN GENERAL DE CONFORMIDAD CON LA PRESENTE CONVOCATORIA.

7.13.2 QUE EN RELACIÓN CON LOS PRECIOS UNITARIOS ALUDIDOS EN EL INCISO ANTERIOR, CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS EN EL CONTRATO, QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO, LA REVISIÓN DE LOS COSTOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 145 DE SU REGLAMENTO. DICHO PROCEDIMIENTO SE REALIZARÁ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 150 DE SU REGLAMENTO.

EN CASO QUE “EL CONTRATISTA” NO PRESENTE EN TIEMPO Y FORMA SU SOLICITUD DE REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LOS AJUSTES DE COSTOS A QUE HACE REFERENCIA EL PÁRRAFO ANTERIOR, PRECLUYE SU DERECHO DE DICHA REVISIÓN.

PARA LOS EFECTOS DEL TERCER PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y CON EL OBJETO DE ACTUALIZAR LOS PRECIOS DE LA PROPOSICIÓN A LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” PODRÁ SOLICITAR, POR UNA SOLA OCASIÓN, LA DETERMINACIÓN DE UN PRIMER FACTOR DE AJUSTE DE COSTOS, EL CUAL SE CALCULARÁ CONFORME AL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO QUE ANTECEDE Y EN EL CONTRATO CORRESPONDIENTE. ESTE FACTOR DE ACTUALIZACIÓN NO SE AFECTARÁ POR LA ENTREGA DE ANTICIPOS. ESTO NO APLICARÁ EN LAS OBRAS QUE INICIEN DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. “EL CONTRATISTA” DEBERÁ PRESENTAR A “LA SEDESOL”, EN SU CASO, LA SOLICITUD CORRESPONDIENTE EN EL PLAZO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 105 DEL REGLAMENTO.

7.13.3 QUE DEBERÁ OBTENER, CON TODA OPORTUNIDAD, LOS PERMISOS PARA LA LIBERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LOS BANCOS DE MATERIALES PROPUESTOS, ASÍ COMO EL PAGO DE LAS REGALÍAS DE LOS MISMOS.

7.13.4 QUE DEBERÁ TENER EN LA OBRA PERMANENTEMENTE UN SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN QUIEN DEBERÁ CONOCER CON AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, CATÁLOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE LA OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCIÓN Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y DE CONSTRUCCIÓN, BITÁCORA, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

ASIMISMO, DEBE ESTAR FACULTADO POR “EL CONTRATISTA”, PARA OÍR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AUN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, ASÍ COMO CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

“LA SEDESOL” EN EL CONTRATO, SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN. EN TAL CASO, “EL CONTRATISTA” TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE NOMBRAR A OTRO QUE REÚNA LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

EL CONTRATISTA DEBERÁ TENER UN SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN PERMANENTEMENTE EN LA OBRA.

“LA SEDESOL” EN CUALQUIER MOMENTO PODRÁ VERIFICAR QUE EL PERSONAL PROPUESTO POR “EL CONTRATISTA” PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS, SEA EL QUE ESTÉ DESARROLLÁNDOLOS, DE NO SER ASÍ, DEBERÁ EXIGIR QUE SE UTILICE EL PERSONAL PROPUESTO EN LA LICITACIÓN O UNO DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES.

LA EXPERIENCIA QUE SE EVALUARÁ DEL SUPERINTENDENTE Y DEL PERSONAL TÉCNICO, SERÁ LA RELACIONADA CON TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE IGUALES ESPECÍFICACIONES A LAS DE LA PRESENTE LICITACIÓN, CONSIDERÁNDOSE OBRAS DE NATURALEZA ANÁLOGA O SIMILAR, LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN REALIZADAS EN LOS MUNICIPIOS DE MUY ALTA Y ALTA MARGINACIÓN QUE CONFORMAN LAS ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA, DE MANERA PARTICULAR, Y OTRAS LOCALIDADES, TERRITORIOS O REGIONES QUE PRESENTAN IGUALES CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL O ALTA CONCENTRACIÓN DE POBREZA CONSULTAR EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: http://www.conapo.gob.mx/00cifras/6e.htm) COMO EDIFICIOS EDUCATIVOS, SALUD, VIVIENDA, ENTRETENIMIENTO PÚBLICO, ALMACENES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES, CON UN MONTO


http://www.conapo.gob.mx/00cifras/6e.htm

IGUAL O SUPERIOR AL IMPORTE DE LA PARTIDA DE MENOR MONTO EN QUE PARTICIPE E INTEGRE EN SU PROPOSICIÓN ECONÓMICA.

7.13.5 QUE HA CONSIDERADO LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS, AMBIENTALES, TOPOGRÁFICAS, GEOTÉCNICAS, POLITICAS, ETNICAS Y LINGÜISTICAS DE LA REGIÓN, EN ESPECIAL LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DEL LUGAR DE LA OBRA, EL GRADO DE DIFICULTAD DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTA LICITACIÓN, LA DISPERSIÓN DE LAS LOCALIDADES EN QUE SE REALIZARÁ LA OBRA, EL TIPO DE ACCESOS Y LA DISTANCIA EN QUE SE ACARREARÁN MATERIALES Y LA DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA. EL DESCONOCIMIENTO DE TALES CONDICIONES, EN NINGÚN CASO SERVIRÁ POSTERIORMENTE PARA ADUCIR JUSTIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O PARA SOLICITAR AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN O BONIFICACIÓN A LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN LA PROPOSICIÓN.

7.13.6 QUE CUANDO SE ESTIPULA QUE EL PAGO DE LOS DIVERSOS CONCEPTOS DE TRABAJO SE HARÁ AL PRECIO QUE FIJE EL CONTRATO PARA LA UNIDAD DE OBRA TERMINADA, HA JUZGADO Y TOMADO EN CUENTA TODAS LAS CONDICIONES QUE PUEDAN INFLUIR EN LOS PRECIOS UNITARIOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LO QUE DICHOS PRECIOS INCLUYAN EN RAZÓN DEL COSTO DIRECTO, DEL INDIRECTO, DEL FINANCIAMIENTO, LA UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES; QUE LOS DATOS TALES COMO TIPO DE CAMINOS Y VEHÍCULOS A UTILIZAR EN LOS ACARREOS DE LOS MATERIALES, CLASIFICACIÓN Y DISPOSICIÓN DE LOS MISMOS EN LOS LUGARES INDICADOS Y OTRAS CARACTERÍSTICAS, LOS HA PROPORCIONADO “LA SEDESOL” ÚNICAMENTE COMO ORIENTACIÓN Y A TÍTULO INFORMATIVO, QUEDANDO BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE JUZGAR DE TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS DICHAS, DE MANERA QUE SI CUALQUIERA DE ELLAS RESULTA DIFERENTE EN LA REALIDAD A COMO LO CONSIDERÓ EL PROPONENTE (POR EJEMPLO, EN LA DISPOSICIÓN DE MATERIALES PÉTREOS) LA DIFERENCIA NO JUSTIFICARÁ RECLAMACIÓN ALGUNA DE “EL CONTRATISTA” EN CUANTO A LOS PRECIOS UNITARIOS.

7.13.7 QUE LOS MATERIALES QUE SE UTILICEN EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE LA LICITACIÓN, DEBERÁN SER LOS ADECUADOS PARA OBTENER LA CALIDAD FIJADA EN EL PROYECTO Y SATISFACER LOS REQUISITOS ESTIPULADOS EN LAS ESPECIFICACIONES INDICADAS EN EL PROYECTO Y EN ESTA CONVOCATORIA.

7.13.8 QUE COMO CARGO ADICIONAL HA CONSIDERADO EL CINCO AL MILLAR POR CONCEPTO DE INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN QUE REALIZA LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 189 DEL REGLAMENTO.

7.13.9 QUE NINGUNA DE LAS DIFERENCIAS QUE PUDIERAN RESULTAR EN LAS CANTIDADES DE TRABAJOS ANOTADAS POR “LA SEDESOL” EN EL ANEXO A.E. 02, JUSTIFICARÁ RECLAMACIÓN ALGUNA DE “EL CONTRATISTA” EN RELACIÓN CON LOS PRECIOS RESPECTIVOS.

7.13.10 QUE PROPONE PRECIOS UNITARIOS ÚNICAMENTE PARA LOS CONCEPTOS ANOTADOS EN LA RELACIÓN (ANEXO A.E. 02) Y QUE POR LO TANTO, NO PRESENTA ALTERNATIVAS QUE MODIFIQUEN LO ESTIPULADO EN ESTA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN.

7.13.11 QUE HA PROPUESTO PRECIOS DE LOS MATERIALES PUESTOS EN OBRA POR LOS PROVEEDORES.

7.13.12 QUE SE CONSIDERARÁ COMO PRECIO UNITARIO, EL IMPORTE DE LA REMUNERACIÓN O PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A “EL CONTRATISTA” POR UNIDAD DE CONCEPTO TERMINADO, EJECUTADO CONFORME AL PROYECTO, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN Y NORMAS DE CALIDAD.

7.13.13 QUE EL PRECIO UNITARIO SE INTEGRARÁ CON LOS COSTOS DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES.

7.13.14 QUE PRESENTARÁ, ANÁLISIS EXPRESADOS EN PESOS, DE CADA UNO DE LOS PRECIOS UNITARIOS EN LA MISMA MONEDA, RELATIVOS A LOS CONCEPTOS SEÑALADOS EN EL ANEXO A.E. 02, ESTABLECIENDO SEPARADAMENTE LOS COSTOS DIRECTOS, LOS COSTOS INDIRECTOS, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR LA UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES; DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL REGLAMENTO Y LA PRESENTE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN.

7.13.15 QUE AL DETERMINAR SUS COSTOS DIRECTOS TOMÓ EN CONSIDERACIÓN LOS SALARIOS VIGENTES Y LOS PRECIOS DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO QUE RIGEN EN EL LUGAR DE LA OBRA EN LA FECHA DE SU PROPOSICIÓN, ESTABLECIENDO LOS CARGOS POR MAQUINARIA Y EQUIPO CON BASE EN LOS PRECIOS Y RENDIMIENTOS DE ÉSTOS CONSIDERADOS COMO NUEVOS Y ACORDE CON LAS CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE. NINGUNA DE LAS DIFERENCIAS QUE PUDIERAN RESULTAR ENTRE EL PRECIO REAL Y EL CONSIDERADO EN LOS ANÁLISIS JUSTIFICARÁ RECLAMACIÓN DE “EL CONTRATISTA” EN RELACIÓN CON LOS PRECIOS RESPECTIVOS.

LOS COSTOS INDIRECTOS DEBERÁN EXPRESARSE COMO UN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO. EN ANEXO POR SEPARADO DEBERÁ PRESENTARSE EL ANÁLISIS DETALLADO DE LOS CARGOS QUE


DETERMINEN ESTE FACTOR, DESGLOSANDO LOS CORRESPONDIENTES A LA ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS CENTRALES Y DE CAMPO, CONSIDERANDO LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS DEL 180 AL 182 DEL REGLAMENTO.

EL CARGO POR UTILIDAD, SERÁ FIJADO POR EL PROPIO PROPONENTE Y ESTARÁ REPRESENTADO POR UN PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO; ESTE CARGO DEBERÁ CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL ISR Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LA EMPRESA.

EL COSTO POR FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS, ESTARÁ REPRESENTADO POR UN PORCENTAJE DE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS; CONSIDERANDO PARA LA DETERMINACIÓN DE ESTE COSTO, LOS GASTOS QUE REALICE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LOS PAGOS POR ANTICIPOS Y ESTIMACIONES QUE RECIBIRÁ DEDUCIENDO LA AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, Y LA TASA DE INTERÉS QUE APLICARÁ, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LOS PUNTOS QUE COMO SOBRECOSTO POR EL CRÉDITO LE REQUIERA UNA INSTITUCIÓN CREDITICIA, SEÑALANDO EL INDICADOR ECONÓMICO EN QUE SE BASÓ, DEBIENDO ACOMPAÑAR EL ANÁLISIS CORRESPONDIENTE A ESTE CONCEPTO, LO CUAL SE HARÁ EN BASE AL ANÁLISIS DE FLUJO DE CAJA.

LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROGACIONES QUE DEBE REALIZAR “EL CONTRATISTA”, POR ESTAR CONVENIDAS COMO OBLIGACIONES ADICIONALES QUE SE APLICAN DESPUÉS DE LA UTILIDAD DEL PRECIO UNITARIO, O PORQUE DERIVAN DE UN IMPUESTO O DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS Y POR FINANCIAMIENTO, NI DEL CARGO POR UTILIDAD.

EL CARGO ADICIONAL NO DEBERÁ SER AFECTADO POR LOS PORCENTAJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE UTILIDAD, ESTE CARGO DEBERÁ ADICIONARSE AL PRECIO UNITARIO DESPUÉS DE LA UTILIDAD.

7.13.16 QUE LAS PARTIDAS, RELACIÓN DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE TRABAJO PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN (ANEXO A.E. 02) SE FORMULARÁ DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE:

SE LLENARÁ PREFERENTEMENTE A MÁQUINA O MEDIANTE COMPUTADORA, DE SER MANUSCRITA SE USARÁ TINTA NEGRA, ESCRIBIENDO CON CARACTERES DE IMPRENTA FÁCILMENTE LEGIBLES. EN AMBOS CASOS, EL ANEXO A.E. 02 DEBERÁ PRESENTARSE SIN CORRECCIONES, RASPADURAS NI ENMENDADURAS; EN CASO DE QUE SE ELABORE POR COMPUTADORA, DEBERÁ CONSERVARSE EL MISMO FORMATO;

SE ANOTARÁN LOS IMPORTES DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE CADA CONCEPTO CON LETRA Y NÚMERO, EN PESOS CON APROXIMACIÓN AL CENTÉSIMO;

CUANDO EL ANEXO A.E. 02 SE COMPONGA DE VARIAS HOJAS, DEBERÁ ANOTARSE EL MONTO DE CADA UNA DE ELLAS Y EN LA HOJA FINAL, EL MONTO PARCIAL ACUMULADO, EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) Y EL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN;

EN CASO DE ENCONTRARSE ERRORES EN LAS OPERACIONES ARITMÉTICAS, SE RECONOCERÁ COMO CORRECTO EL PRODUCTO DE LAS CANTIDADES ANOTADAS POR “LA SEDESOL” Y EL IMPORTE ESTABLECIDO EN EL ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO CORRESPONDIENTE O EL ANOTADO CON LETRA POR EL PROPONENTE, CUANDO DICHO ANÁLISIS NO SE TENGA;

DE ACUERDO CON LAS CORRECCIONES A LAS OPERACIONES ARITMÉTICAS QUE EN SU CASO SE HAGAN, SE MODIFICARÁN LOS MONTOS PARCIALES Y LA SUMA DE ELLOS, EL IVA Y EL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

7.13.17 QUE DE RESULTAR ADJUDICATARIO DEL CONTRATO, PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 32D DELCÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, SEGÚN LO ESTABLECE LA REGLA I.2.1.16 DE LA MODIFICACIÓN A LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2008, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27 DE MAYO DE 2008, PREVIO A SU FIRMA, DEBERÁ PRESENTAR EL DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, CUYO TRÁMITE PUEDE SER CONSULTADO EN http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/doctos/comunes/misfis270508.pdf.

7.13.18 QUE NO PODRÁN PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES INHABILITADAS POR RESOLUCIÓN DE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 51 FRACCIÓN IV Y 78 PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.


http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/doctos/comunes/misfis270508.pdf

7.14 EXPERIENCIA, CAPACIDAD TÉCNICA Y CAPACIDAD FINANCIERA.

LOS LICITANTES DEBERÁN ACREDITAR SU EXPERIENCIA, CAPACIDAD TÉCNICA Y CAPACIDAD FINANCIERA CONFORME A LO SIGUIENTE:

A) CURRICULUM DE LA EMPRESA CON LA IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR “EL LICITANTE” DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS, QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIÓN.

RELACIÓN DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS AL SERVICIO DE “EL LICITANTE” QUE SERÁN RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA, IDENTIFICADOS CON LOS CARGOS QUE OCUPARÁN, DE LOS QUE PRESENTARÁ SU CURRÍCULUM CON FIRMA AUTÓGRAFA EN EL QUE SE INCLUYA, EN SU CASO, CÉDULA PROFESIONAL, SU DOMICILIO Y TELÉFONO ACTUAL, ASÍ COMO LA RELACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROFESIONALES EN QUE HAYA PARTICIPADO, CON LA DECLARACIÓN: “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”. NO PRESENTAR ESTOS DOCUMENTOS COMO SE REQUIERE, SERÁ CAUSA DE DESCALIFICACIÓN DE LA PROPOSICIÓN. (ANEXO C.F.01)

B) DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS PROPUESTOS SÓLO SE EVALUARÁ LA PREPARACIÓN ACADÉMICA Y LA EXPERIENCIA DEMOSTRADA EN TRABAJOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD SIMILARES A LOS QUE SE LICITAN.

C) CUANDO ASÍ LO REQUIERAN LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTA LICITACIÓN, DEBERÁ INCLUIR EN ESTA RELACIÓN, EL PERSONAL TÉCNICO ADECUADO Y NECESARIO, PARA ATENDER LO REFERENTE A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LA AUTORIZACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA OBRA.

D) RELACIÓN DE LOS CONTRATOS DE TRABAJOS SIMILARES A LOS DE ESTA LICITACIÓN QUE HAYA CELEBRADO Y TENGA CONCLUIDOS TANTO CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL COMO CON PARTICULARES, CON LOS QUE ACREDITE LA ESPECIALIDAD, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA”EL LICITANTE” EN ESTE TIPO DE OBRAS. LA RELACIÓN MENCIONADA CONTENDRÁ EL NOMBRE O DENOMINACIÓN DE LA CONTRATANTE; DOMICILIO Y TELÉFONO DE LOS RESPONSABLES DE LOS TRABAJOS; DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTE TOTAL, IMPORTES TOTALES EJERCIDOS, FECHA DE INICIO Y FECHA DE TERMINACIÓN. ANEXANDO COPIA FOTOSTÁTICA DE CONTRATOS COMPLETOS DEBIDAMENTE SUSCRITOS CON UNA VIGENCIA NO MAYOR A 5 AÑOS, ANOTANDO EL NÚMERO QUE IDENTIFIQUE EL CONTRATO, EL OBJETO DEL CONTRATO, PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, SU IMPORTE EN PESOS, CONTRATANTE CON LA QUE FUE SUSCRITO, EL NOMBRE, DOMICILIO Y TELÉFONO DE LA OFICINA Y PERSONA QUE TUVO A CARGO EL CONTROL DE LOS TRABAJOS, IMPORTES EJERCIDOS, SEGÚN EL CASO, A FIN DE QUE LA SEDESOL PUEDA OBTENER, SI LO REQUIERE, INFORMACIÓN ADICIONAL Y CONSTATARLA. (ANEXO C.F. 02).

E) LA ESPECIALIZACIÓN Y EXPERIENCIA SOLICITADA A “EL LICITANTE”, ASÍ COMO LA CAPACIDAD TÉCNICA DEL PERSONAL, QUE SERÁ EVALUADA, ES LA RELATIVA A TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LOCALIDADES PERTENECIENTES A LOS MUNICIPIOS DE MUY ALTA Y ALTA MARGINACIÓN QUE CONFORMAN LAS ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA, DE MANERA PARTICULAR, Y OTRAS LOCALIDADES, TERRITORIOS O REGIONES QUE PRESENTAN IGUALES CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL O ALTA CONCENTRACIÓN DE POBREZA (CONSULTAR EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: http://www.conapo.gob.mx/00cifras/6e.htm), CONSIDERÁNDOSE, SOLAMENTE PARA ESTE CONCURSO, OBRAS DE NATURALEZA ANÁLOGA O SIMILAR, LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REALIZADAS EN EDIFICIOS EDUCATIVOS, SALUD, VIVIENDA, ENTRETENIMIENTO PÚBLICO, ALMACENES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES CON UN MONTO IGUAL O SUPERIOR AL IMPORTE DE LA PARTIDA CON LA MENOR CUANTÍA DE SU PROPOSICIÓN ECONÓMICA.

F) DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA, LOS CUALES DEBERÁN INTEGRARSE POR EL BALANCE GENERAL, EL ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE VARIACIÓN EN EL CAPITAL CONTABLE, DEBIDAMENTE AUDITADOS POR UN AUDITOR EXTERNO AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, ANEXANDO COPIA FOTOSTÁTICA DE SU REGISTRO EXPEDIDA POR LA MISMA SECRETARÍA PARA AUDITAR ESTADOS FINANCIEROS, ASÍ COMO COPIA FOTOSTÁTICA DE SU CÉDULA PROFESIONAL E IDENTIFICACIÓN DEL MISMO, Y EL COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS. TODOS LOS DOCUMENTOS CORRESPONDERÁN A LOS DOS ÚLTIMOS EJERCICIOS FISCALES. ASIMISMO SE DEBERÁ ENTREGAR LA DECLARACIÓN FISCAL ANUAL DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR, SALVO EN EL CASO DE EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN, LOS CUALES DEBERÁN PRESENTAR LOS MÁS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN. LOS DOCUMENTOS ARRIBA CITADOS DEBERÁN ACREDITAR EL CAPITAL CONTABLE MÍNIMO REQUERIDO POR CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN QUE PARTICIPE, DE LA MANERA SIGUIENTE (ANEXO C.F.03):


http://www.conapo.gob.mx/00cifras/6e.htm

No. PARTIDA ZONAS CAPITAL CONTABLE MINIMO REQUERIDO

1 SANTA CRUZ DE GUAYBEL

$1, 000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 M. N.)

2 JESUS MARIA $2, 200,000.00 (Dos millones doscientos mil pesos 00/100 M. N.)

3 SANTA TERESA $2, 500,000.00 (Dos millones quinientos mil pesos 00/100 M. N.)

4 AGUAMILPA 1, 750,000.00 (Un millón setecientos cincuenta mil pesos 00/100 M. N.)

5 HUAJIMIC $1, 350,000.00 (Un millón trescientos cincuenta mil pesos 00/100 M. N.)

6 PALMILLAS $ 250,000.00 (Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M. N.)

7 APOZOLCO $ 500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 M. N.)

SE ADJUDICARAN LAS PARTIDAS A LOS LICITANTES SIEMPRE QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA , CUENTEN CON LA SOLVENCIA ECONOMICA NECESARIA PARA OBLIGARSE EN CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE EN SU CASO PARTICIPE Y GARANTICEN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE CADA UNA DE ELLAS. PODRÁ ADJUDICARSE MAS DE UNA PARTIDA A UN LICITANTE SIEMPRE Y CUANDO GARANTICE EN LOS MISMOS TERMINOS ANTES SEÑALADOS EL CUMPLIMIENTO DE LA OBRA. SERÁ OPTATIVO PARA LOS LICITANTES PRESENTAR PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA PARA UNA O MAS PARTIDAS.

EN CASO DE QUE UN PARTICIPANTE PRESENTE UNA MEJOR PROPUESTA EN DOS O MAS PARTIDAS Y SU CAPITAL CONTABLE NO SEA EL SUFICIENTE PARA AMPARAR LOS TRABAJOS A DESARROLLAR, PREVIO ANALISIS DE LA VIABILIDAD DE LA PROPUESTA, ESTA DELEGACION SELECCIONARA EN QUE PARTIDA (S) LE SON MAS FAVORABLE (S) SUS TRABAJOS Y DESECHARA LA PROPUESTA PARA LA CUAL NO CUMPLA CON EL CAPITAL CONTABLE REQUERIDO POR NO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. EXCLUIDA UNA PROPUESTA SE ADJUDICARÁ LA PARTIDA DENTRO DE LAS PROPUESTAS QUE HAYAN CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA Y REPRESENTEN MAYOR VIABILIDAD PARA ESTA DELEGACION.

G) RELACIÓN DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA DISPONIBLE Y NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA DETALLADA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO. TRATÁNDOSE DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE SU PROPIEDAD, DEBERÁ PRESENTAR MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE TALES CIRCUNSTANCIAS Y ACREDITARLO CON COPIA SIMPLE DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES; EN EL CASO DE SER ARRENDADO CON O SIN OPCIÓN A COMPRA DEBERÁ PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DEL MISMO Y EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, DEBERÁ ACREDITARLO, EN SU CASO, CON COPIA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO RESPECTIVO. (ANEXO C.F.04)

H) QUE EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO, LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN DEMUESTREN QUE “EL LICITANTE” CONOCE LOS TRABAJOS A REALIZAR Y LAS LOCALIDADES EN QUE SE REALIZARÁN, ADEMÁS DE QUE TIENE LA CAPACIDAD Y LA EXPERIENCIA PARA EJECUTARLOS SATISFACTORIAMENTE. (ANEXO C.F.05)

8 FORMA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

8.1 PRIMER ETAPA (RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES).


LOS LICITANTES ENTREGARÁN SU PROPOSICIÓN DEBIDAMENTE FIRMADA EN SU TOTALIDAD EN SOBRE CERRADO EN FORMA INVIOLABLE, CLARAMENTE IDENTIFICADO EN SU PARTE EXTERIOR, SE PROCEDERÁ A LA APERTURA DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.

DE ENTRE LOS LICITANTES QUE HAYAN ASISTIDO, ÉSTOS ELIGIRÁN A UNO, QUE EN FORMA CONJUNTA CON Y EL SERVIDOR PÚBLICO QUE “LA SEDESOL” DESIGNE RUBRICARÁN LOS DOCUMENTOS INDICADOS EN LOS ANEXOS A.T. 01 AL A.T. 13 QUE CONFORMAN LA PROPOSICIÓN TÈCNICA DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, ASÍ COMO LOS CORRESPONDIENTES DEL A.E. 01 AL A.E. 13 QUE CONTENGAN LAS PROPOSICIÓN ECONÓMICA, INCLUYENDO LAS DE AQUELLOS CUYAS PROPOSICIONES HUBIEREN SIDO DESECHADAS, Y QUEDARÁN EN CUSTODIA DE “LA SEDESOL”.

EN EL CASO DE QUE “EL LICITANTE” HAYA OPTADO POR ENVIAR LAS PROPOSICIONES POR MEDIOS REMOTOS SE RECEPCIONARÁN A TRAVÉS DE COMPRANET.

LOS LICITANTES QUE OPTEN POR EL ENVÍO DE SUS PROPOSICIONES A TRAVÉS DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, DEBERÁN CONCLUIR EL ENVÍO DE ÉSTAS Y CONTAR CON EL ACUSE DE RECIBO ELECTRÓNICO QUE EMITA LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DE COMPRANET, A MÁS TARDAR, UNA HORA ANTES DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE OFERTAS EL DÍA Y HORA SEÑALADA EN EL RECUADRO DE LA PROGRAMACIÓN DE EVENTOS; POSTERIORMENTE NO SE ACEPTARÁ NINGUNA PROPOSICIÓN POR ESTE MEDIO.

SE LEVANTARÁ ACTA EN LA QUE SE HARÁ CONSTAR EL IMPORTE DE CADA UNA DE ELLAS; SE SEÑALARÁ LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE DARÁ A CONOCER EL FALLO DE LA LICITACIÓN Y SERÁ FIRMADA POR LOS ASISTENTES Y SE PONDRÁ A SU DISPOSICIÓN O SE LES ENTREGARÁ COPIA DE LA MISMA, QUEDANDO A PARTIR DE ESA FECHA A DISPOSICIÓN DE LOS QUE NO HAYAN ASISTIDO, PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN.

8.2 SEGUNDA ETAPA (EMISIÓN DEL DICTAMEN QUE SERVIRÀ DE BASE PARA EL FALLO)

AL FINALIZAR LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y, EN SU CASO, LA APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 37 A Y 37 C DE EL REGLAMENTO, “LA SEDESOL” EMITIRÁ UN DICTAMEN EN EL QUE SE HARÁN CONSTAR LOS ASPECTOS SIGUIENTES:

I. LOS CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES;

II. LA RESEÑA CRONOLÓGICA DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO;

III. LAS RAZONES LEGALES, TÉCNICAS O ECONÓMICAS POR LAS CUALES SE ACEPTAN O DESECHAN LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS Y EL NOMBRE DE LOS LICITANTES;

IV. LA RELACIÓN DE LOS LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES SE CALIFICARON COMO SOLVENTES, UBICÁNDOLAS DE MENOR A MAYOR, DE ACUERDO CON SUS MONTOS;

V. LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO EL RESULTADO DE LA APLICACIÓN Y LA RELACIÓN DE LICITANTES CON SUS PUNTAJES DEL MAYOR AL MENOR;

VI. PARA EL CASO DE QUE SE ADJUDIQUE A LA PROPOSICIÓN SOLVENTE MÁS BAJA EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 37 C DE EL REGLAMENTO, LA RELACIÓN DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES SE CALIFICARON COMO SOLVENTES, UBICÁNDOLAS DEL MENOR AL MAYOR DE ACUERDO A SUS MONTOS;

VII. LA FECHA Y LUGAR DE ELABORACIÓN, Y

VIII. NOMBRE, FIRMA Y CARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ENCARGADOS DE SU ELABORACIÓN Y APROBACIÓN. CUANDO EXISTA DESECHAMIENTO DE ALGUNA PROPOSICIÓN “LA SEDESOL” EN EL ACTA DE FALLO DEBERÁ ARGUMENTAR A CADA LICITANTE, A TRAVÉS DE UN ESCRITO INDEPENDIENTE, LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS PARA ELLO, CON BASE EN ESTE DICTAMEN.

LAS PROPOSICIONES DESECHADAS DURANTE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA, PODRÁN SER DEVUELTAS A LOS LICITANTES QUE LO SOLICITEN, UNA VEZ TRANSCURRIDOS SESENTA DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE DÉ A CONOCER EL FALLO RESPECTIVO, SALVO QUE EXISTA ALGUNA INCONFORMIDAD EN TRÁMITE, EN CUYO CASO LAS PROPOSICIONES DEBERÁN CONSERVARSE HASTA LA TOTAL CONCLUSIÓN DE LA INCONFORMIDAD E INSTANCIAS SUBSECUENTES; AGOTADOS DICHOS TÉRMINOS LA “LA SEDESOL” PODRÁ PROCEDER A SU DEVOLUCIÓN O DESTRUCCIÓN.

EN JUNTA PÚBLICA SE DARÁ A CONOCER EL FALLO DE LA LICITACIÓN, A LA QUE LIBREMENTE PODRÁN ASISTIR LOS LICITANTES QUE HUBIEREN PRESENTADO PROPOSICIONES, ENTREGÁNDOSELES COPIA DEL MISMO Y LEVANTÁNDOSE EL ACTA RESPECTIVA. ASIMISMO, EL CONTENIDO DEL FALLO SE DIFUNDIRÁ A TRAVÉS DE COMPRANET EL MISMO DÍA EN QUE SE EMITA. A LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO A LA JUNTA PÚBLICA, SE LES ENVIARÁ POR CORREO ELECTRÓNICO UN AVISO INFORMÁNDOLES QUE EL ACTA DE FALLO SE ENCUENTRA A SU DISPOSICIÓN EN COMPRANET.


CON LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO POR EL QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO, LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ÉSTE SERÁN EXIGIBLES, SIN PERJUICIO DE LA OBLIGACIÓN DE LAS PARTES DE FIRMARLO EN LA FECHA Y TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL FALLO.

CUANDO EL FALLO NO SE DÉ A CONOCER EN LA JUNTA PÚBLICA, EL CONTENIDO DEL MISMO SE DIFUNDIRÁ A TRAVÉS DE COMPRANET EL MISMO DÍA EN QUE SE EMITA, PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN A LOS LICITANTES. A LOS LICITANTES SE LES ENVIARÁ POR CORREO ELECTRÓNICO UN AVISO INFORMÁNDOLES QUE EL FALLO SE ENCUENTRA A SU DISPOSICIÓN EN COMPRANET.

8.3 REQUISITOS PARA PRESENTAR PROPOSICIONES CONJUNTAS DE DOS O MÁS PERSONAS.

DOS O MÁS PERSONAS PODRÁN PRESENTAR CONJUNTAMENTE PROPOSICIONES EN LAS LICITACIONES SIN NECESIDAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD, O NUEVA SOCIEDAD EN CASO DE PERSONAS MORALES, SIEMPRE QUE, PARA TALES EFECTOS, EN LA PROPOSICIÓN Y EN EL CONTRATO SE ESTABLEZCAN CON PRECISIÓN Y A SATISFACCIÓN DE ”LA SEDESOL”, LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE CADA PERSONA SE OBLIGARÁ A EJECUTAR, ASÍ COMO LA MANERA EN QUE SE EXIGIRÍA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES. EN ESTE SUPUESTO LA PROPOSICIÓN DEBERÁ SER FIRMADA POR EL REPRESENTANTE COMÚN QUE PARA ESE ACTO HAYA SIDO DESIGNADO POR EL GRUPO DE PERSONAS, YA SEA AUTÓGRAFAMENTE O POR MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

CUANDO LA PROPOSICIÓN GANADORA DE LA LICITACIÓN HAYA SIDO PRESENTADA EN FORMA CONJUNTA, EL CONTRATO DEBERÁ SER FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE CADA UNA DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES EN LA PROPOSICIÓN, A QUIENES SE CONSIDERARÁ, PARA EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO Y DEL CONTRATO, COMO RESPONSABLES SOLIDARIOS O MANCOMUNADOS, SEGÚN SE ESTABLEZCA EN EL PROPIO CONTRATO.

8.4 DOCUMENTOS QUE LOS LICITANTES DEBERÁN ENTREGAR EN SUS PROPOSICIONES

VIII.4.1 PROPOSICIÓN TÉCNICA.

8.4.1.1 COPIA SIMPLE DEL FORMATO DE REGISTRO DE PARTICIPACIÓN QUE GENERA EL SISTEMA COMPRANET.

8.4.1.2 EN SU CASO, ESCRITO MEDIANTE EL CUAL LOS PARTICIPANTES MANIFIESTEN QUE EN SU PLANTA LABORAL CUENTAN CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUYAS ALTAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SE HAYAN DADO CON SEIS MESES DE ANTELACIÓN A LA FECHA PREVISTA PARA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, OBLIGÁNDOSE A PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO LAS ALTAS MENCIONADAS, A REQUERIMIENTO DE LA SEDESOL, EN CASO DE EMPATE TÉCNICO. LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESTE ESCRITO NO SERÁ CAUSA DE DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICIÓN. (ANEXO A.D.07)

8.4.1.3 ESCRITO QUE PRESENTA “EL LICITANTE” PARA LA APLICACIÓN DEL CRITERIO RELATIVO A LA AUSENCIA DE AFECTACIÓN DE GARANTÍAS POR VICIOS OCULTOS O DE MALA CALIDAD DE LOS TRABAJOS. (ANEXO A.D.08)

8.4.1.4 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL DECLARE QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECEN LOS 51 Y 78 PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; (ANEXO A.T. 01)

8.4.1.5 ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE EL DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y, EN SU CASO, DEL CONTRATO RESPECTIVO, MISMO QUE SERVIRÁ PARA PRACTICAR LAS NOTIFICACIONES AUN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRÁN TODOS SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SEÑALE OTRO DISTINTO; (ANEXO A.T. 02)

8.4.1.6 ACREDITACIÓN DE “EL LICITANTE” (ANEXO A.T. 03)

8.4.1.7 DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, MEDIANTE LA CUAL “EL LICITANTE” MANIFIESTE QUE POR SÍ MISMO O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁ DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE “LA SEDESOL”, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y CUALQUIER OTRO ASPECTO QUE LES OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS, CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES; (ANEXO A.T. 04)


8.4.1.8 CONSTANCIA DE VISITA A LA OBRA Ó EN SU CASO MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES, POLÍTICAS Y SOCIALES, ASÍ COMO DE HABER CONSIDERADO LAS PRECISIONES Y/O MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO, SE HAYAN EFECTUADO A LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL; (ANEXO A.T. 05)

8.4.1.9 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS; (ANEXO A.T. 06)

8.4.1.10 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR “LA SEDESOL”, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA, (ANEXO A.T. 07)

8.4.1.11 PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES, DESGLOSADO POR PARTIDAS; (ANEXO A.T. 08)

8.4.1.12 PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA, DESGLOSADO POR PARTIDAS; (ANEXO A.T. 09)

8.4.1.13 PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA MANO DE OBRA, DEL PERSONAL OBRERO EXPRESADAS EN JORNADAS E IDENTIFICANDO CATEGORÍAS; (ANEXO A.T. 10)

8.4.1.14 PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS; (ANEXO A.T.11)

8.4.1.15 MANIFESTACIÓN DE HABER ASISTIDO O NO HABER ASISTIDO A LA JUNTA DE ACLARACIONES ANEXANDO MINUTA CORRESPONDIENTE; (ANEXO A.T. 12)

8.4.1.16 RELACIÓN DE BANCOS DE MATERIALES. INDICANDO SU UBICACIÓN, VOLUMEN A EXTRAER Y DISTANCIA AL LUGAR DE LA OBRA ANEXANDO CROQUIS DE LOCALIZACIÓN. (ANEXO A.T.13).

8.4.1.17 ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS. (ANEXO 1).

8.4.2 PROPOSICIÓN ECONÓMICA

8.4.2.1 CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN, (ANEXO A.E. 01)

8.4.2.2 CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN, INCLUYENDO EL I.V.A. DESGLOSADO; ESTE DOCUMENTO FORMARÁ EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRÁ PARA FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE; (ANEXO 2)

8.4.2.3 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE REPRESENTEN EL CIEN POR CIENTO DEL MONTO DE LA PROPOSICIÓN, DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO A EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS (ANEXO A.E. 02)

8.4.2.4 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL, CONFORME A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO ANEXANDO EL TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACIÓN DE LOS SALARIOS; (ANEXO A.E. 03)

8.4.2.5 ANÁLISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS, IDENTIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES; (ANEXO A.E. 04)

8.4.2.6 INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD IDENTIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES (ANEXO A.E. 05)

8.4.2.7 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO; SEÑALANDO EL INDICADOR ECONÓMICO QUE UTILIZO ASÍ COMO LA FECHA DEL MISMO (ANEXO A.E.5a)


8.4.2.8 UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE. (ANEXO A.E.05b)

8.4.2.9 ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE TODOS LOS COSTOS HORARIOS DEL EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, Y MAQUINARIA (ANEXO A.E. 06)

8.4.2.10 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, CON LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÈCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, CON SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN, Y SUS IMPORTES; (ANEXO A.E.07) (EXPLOSIÓN DE INSUMOS.)

8.4.2.11 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, DESGLOSADO POR PARTIDAS, DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, DEBIENDO EXISTIR CONGRUENCIA CON LOS PROGRAMAS PRESENTADOS EN LA ETAPA TÉCNICA. (ANEXO A E. 08)

8.4.2.12 PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES, DESGLOSADO POR PARTIDAS; (ANEXO A.E. 09)

8.4.2.13 PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA, DESGLOSADO POR PARTIDAS; (ANEXO A.E. 10)

8.4.2.14 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS DE LA MANO DE OBRA; DEL PERSONAL OBRERO ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (ANEXO A.E.11)

8.4.2.15 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS. (ANEXO A .E. 12)

8.4.2.16 CARTA COMPROMISO DE APLICACIÓN DE ANTICIPOS (ANEXO A .E. 13)

9. CRITERIOS PARA EVALUAR LAS PROPOSICIONES.

“LA SEDESOL” ANALIZARÁ Y EVALUARÁ LAS PROPOSICIONES TANTO TÉCNICAS COMO ECONÓMICAS, BAJO LOS SIGUIENTES CRITERIOS:

9.1 EVALUACIÓN TÉCNICA:

9.1.1 QUE CADA DOCUMENTO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA;

9.1.2 QUE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOSCUENTEN CON LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD NECESARIA PARA LLEVAR LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS. EN LOS ASPECTOS REFERENTES A LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA QUE DEBAN CUMPLIR LOS LICITANTES, SE DEBERÁN CONSIDERAR, ENTRE OTROS, EL GRADO ACADÉMICO DE PREPARACIÓN PROFESIONAL, LA EXPERIENCIA LABORAL ESPECÍFICA EN OBRAS SIMILARES Y LA CAPACIDAD TÉCNICA DE LAS PERSONAS FÍSICAS QUE ESTARÁN RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS;

9.1.3 QUE “EL LICITANTE” ACREDITE SU EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS REALIZADOS DE CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD SIMILARES A LOS QUE SE LICITAN EN LOS TÉRMINOS DE ESTA CONVOCATORIA, SIN PERJUICIO DE QUE “LA SEDESOL” PUEDA EFECTUAR REVISIONES PRELIMINARES RESPECTO DE SU ESPECIALIDAD, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD;

9.1.4 QUE LOS LICITANTES CUENTEN CON EL EQUIPOLA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ADECUADO, SUFICIENTE Y NECESARIO, SEA O NO PROPIO, PARA DESARROLLAR LOS TRABAJOS QUE SE CONVOCAN;

9.1.5 QUE LA PLANEACIÓN INTEGRAL PROPUESTA POR “EL LICITANTE” PARA EL DESARROLLO Y ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, SEA CONGRUENTE CON LAS CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS MISMOS;

9.1.6 QUE EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DESCRITO SEA ACEPTABLE PORQUE DEMUESTRA QUE “EL LICITANTE” CONOCE LOS TRABAJOS A REALIZAR Y QUE TIENE LA CAPACIDAD Y LA EXPERIENCIA PARA EJECUTARLOS SATISFACTORIAMENTE; DICHO PROCEDIMIENTO DEBE SER ACORDE CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONSIDERADO EN SU PROPOSICIÓN, Y


9.1.7 DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, “LA SEDESOL” DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS, MAGNITUD Y COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS, DETERMINARÁ AQUELLOS ASPECTOS QUE SE VERIFICARÁN, ENTRE OTROS:

A. QUE EL CAPITAL NETO DE TRABAJO DEL LICITANTE SEA SUFICIENTE PARA EL FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO CON SU ANÁLISIS FINANCIERO PRESENTADO;

B. QUE “EL LICITANTE” TENGA CAPACIDAD PARA PAGAR SUS OBLIGACIONES, Y

C. EL GRADO EN QUE “EL LICITANTE” DEPENDE DEL ENDEUDAMIENTO Y LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA

TRATÁNDOSE DE PROPOSICIONES QUE CONSIDEREN PRECIOS UNITARIOS ADEMÁS SE DEBERÁ VERIFICAR:

I. DE LOS PROGRAMAS:A. QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDA AL PLAZO ESTABLECIDO POR

“LA SEDESOL”;

B. QUE LOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE SUMINISTROS Y UTILIZACIÓN, SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

C. QUE LOS PROGRAMAS DE SUMINISTRO Y UTILIZACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, SEAN CONGRUENTES CON LOS CONSUMOS Y RENDIMIENTOS CONSIDERADOS POR EL LICITANTE Y EN EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO A REALIZAR

II. DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

A. QUE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CONSIDERADOS EN SU PROPOSICIÓN, SEAN LOS ADECUADOS, NECESARIOS Y SUFICIENTES PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJETO DE LA LICITACIÓN, Y QUE LOS DATOS COINCIDAN CON EL LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PRESENTADO POR “EL LICITANTE”;

B. QUE LAS CARACTERÍSTICAS Y CAPACIDAD DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CONSIDERADAS POR “EL LICITANTE”, SEAN LAS ADECUADAS PARA DESARROLLAR EL TRABAJO EN LAS CONDICIONES PARTICULARES DONDE DEBERÁ EJECUTARSE Y QUE SEAN CONGRUENTES CON EL PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN PROPUESTO POR “EL CONTRATISTA”, O CON LAS RESTRICCIONES TÉCNICAS, CUANDO “LA SEDESOL” FIJE UN PROCEDIMIENTO, Y

C. QUE EN LOS COSTOS HORARIOS EN LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, LOS RENDIMIENTOS DE ÉSTOS SEAN CONSIDERADOS COMO NUEVOS, PARA LO CUAL SE DEBERÁN APOYAR EN LOS RENDIMIENTOS QUE DETERMINEN LOS MANUALES DE LOS FABRICANTES RESPECTIVOS, ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DE LA ZONA DONDE VAYAN A REALIZARSE LOS TRABAJOS

III. DE LOS MATERIALES:

A. QUE EN EL CONSUMO DEL MATERIAL POR UNIDAD DE MEDIDA, DETERMINADO POR “EL LICITANTE” PARA EL CONCEPTO DE TRABAJO EN QUE INTERVIENEN, SE CONSIDEREN LOS DESPERDICIOS, MERMAS Y, EN SU CASO, LOS USOS DE ACUERDO CON LA VIDA ÚTIL DEL MATERIAL DE QUE SE TRATE

B. QUE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE

INSTALACIÓN PERMANENTE, SEAN LAS REQUERIDAS EN LAS NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA.

IV. DE LA MANO DE OBRA:

A. QUE EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y DE OBRA SEA EL ADECUADO Y SUFICIENTE PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS;

B. QUE LOS RENDIMIENTOS CONSIDERADOS SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS MÁRGENES RAZONABLES Y ACEPTABLES DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PROPUESTO POR “EL LICITANTE”, CONSIDERANDO LOS RENDIMIENTOS OBSERVADOS DE EXPERIENCIAS ANTERIORES, ASÍ COMO LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LA ZONA Y LAS CARACTERÍSTICAS PARTICULARES BAJO LAS CUALES DEBEN REALIZARCE LOS TRABAJOS.


C. QUE SE HAYAN CONSIDERADO TRABAJADORES DE LA ESPECIALIDAD REQUERIDA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS CONCEPTOS MÁS SIGNIFICATIVOS.

D. QUE SE UTILICE INTENSIVAMENTE LA MANO DE OBRA LOCAL PARA TRABAJOS NO ESPECIALIZADOS. ESTA CONSIDERADO EN EL ANEXO 1, PUNTO 8, DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS.

9.2 EVALUACIÓN ECONÓMICA:

9.2.1 QUE CADA DOCUMENTO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA, YA QUE SU PRESENTACIÓN INCOMPLETA SERA MOTIVO SUFICIENTE PARA DESHECHAR SU PROPOSICIÓN Y

9.2.2 QUE LOS PRECIOS PROPUESTOS POR “EL LICITANTE” SEAN ACEPTABLES; ES DECIR, QUE SEAN ACORDES CON LAS CONDICIONES VIGENTES EN EL MERCADO INTERNACIONAL, NACIONAL O DE LA ZONA O REGIÓN EN DONDE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS, INDIVIDUALMENTE O CONFORMANDO LA PROPOSICIÓN TOTAL.

ADEMÁS SE VERIFICARÁ:

DEL PRESUPUESTO DE OBRA: (CATALOGO DE CONCEPTOS)

1. QUE EN TODOS Y CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO INTEGRAN SE ESTABLEZCA EL IMPORTE DEL PRECIO UNITARIO;

2. QUE LOS IMPORTES DE LOS PRECIOS UNITARIOS SEAN ANOTADOS CON NÚMERO Y CON LETRA, LOS CUALES DEBEN SER COINCIDENTES; EN CASO DE DIFERENCIA, DEBERÁ PREVALECER EL QUE COINCIDA CON EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CORRESPONDIENTE, VERIFICAR QUE LAS OPERACIONES ARITMÉTICAS SE HAYAN EJECUTADO CORRECTAMENTE; EN EL CASO DE QUE UNA O MÁS TENGAN ERRORES, SE EFECTUARÁN LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES; EL MONTO CORRECTO, SERÁ EL QUE SE CONSIDERARÁ PARA EL ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS PROPOSICIONES;

3. VERIFICAR QUE EL ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS, SE HAYA REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO, DEBIENDO REVISAR:

I. QUE LOS ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS ESTÉN ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES;

II. QUE LOS COSTOS DIRECTOS SE INTEGREN CON LOS CORRESPONDIENTES A MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN;

III. QUE LOS PRECIOS BÁSICOS DE ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES CONSIDERADOS EN LOS ANÁLISIS CORRESPONDIENTES, SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PARÁMETROS DE PRECIOS VIGENTES EN EL MERCADO;

IV. QUE LOS COSTOS BÁSICOS DE LA MANO DE OBRA SE HAYAN OBTENIDO APLICANDO LOS FACTORES DE SALARIO REAL A LOS SUELDOS Y SALARIOS DE LOS TÉCNICOS Y TRABAJADORES,

V. QUE EL CARGO POR EL USO DE HERRAMIENTA MENOR, SE ENCUENTRE INCLUIDO, BASTANDO PARA TAL EFECTO QUE SE HAYA DETERMINADO APLICANDO UN PORCENTAJE SOBRE EL MONTO DE LA MANO DE OBRA, REQUERIDA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO DE QUE SE TRATE

VI. QUE LOS COSTOS HORARIOS POR LA UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN SE HAYAN DETERMINADO POR HORA EFECTIVA DE TRABAJO, DEBIENDO ANALIZARSE PARA CADA MÁQUINA O EQUIPO, INCLUYENDO, CUANDO SEA EL CASO, LOS ACCESORIOS QUE TENGA INTEGRADOS;

VII. VERIFICAR QUE LOS ANÁLISIS DE COSTOS DIRECTOS SE HAYAN ESTRUCTURADO Y DETERMINADO DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO, DEBIENDO ADEMÁS CONSIDERAR:

A. QUE LOS COSTOS DE LOS MATERIALES CONSIDERADOS POR “EL LICITANTE”, SEAN CONGRUENTES CON LA RELACIÓN DE LOS COSTOS BÁSICOS Y CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESPECIFICADAS EN LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL;

B. QUE LOS COSTOS DE LA MANO DE OBRA CONSIDERADOS POR “EL LICITANTE”, SEAN CONGRUENTES CON EL TABULADOR DE LOS SALARIOS Y CON LOS COSTOS REALES QUE PREVALEZCAN EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS.


C. QUE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN SE HAYAN DETERMINADO CON BASE EN EL PRECIO Y RENDIMIENTOS DE ÉSTOS CONSIDERADOS COMO NUEVOS, PARA LO CUAL SE TOMARÁN COMO MÁXIMOS LOS RENDIMIENTOS QUE DETERMINEN LOS MANUALES DE LOS FABRICANTES RESPECTIVOS, ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DE LA ZONA DONDE VAYAN A REALIZARSE LOS TRABAJOS.

4. VERIFICAR QUE LOS ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS SE HAYAN ESTRUCTURADO Y DETERMINADO DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO, DEBIENDO ADEMÁS CONSIDERAR:

I. QUE EL ANÁLISIS SE HAYA VALORIZADO Y DESGLOSADO POR CONCEPTOS CON SU IMPORTE CORRESPONDIENTE, ANOTANDO EL MONTO TOTAL Y SU EQUIVALENTE PORCENTUAL SOBRE EL MONTO DEL COSTO DIRECTO;

II. CONSTATAR QUE PARA EL ANÁLISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS SE HAYAN CONSIDERADO ADECUADAMENTE LOS CORRESPONDIENTES A LAS OFICINAS CENTRALES DEL LICITANTE, LOS QUE COMPRENDERÁN ÚNICAMENTE LOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA DE “EL CONTRATISTA” ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LOS TRABAJOS Y LOS DE CAMPO NECESARIOS PARA LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA, Y

III. QUE NO SE HAYA INCLUIDO ALGÚN CARGO QUE, POR SUS CARACTERÍSTICAS O CONFORME A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, SU PAGO DEBA EFECTUARSE APLICANDO UN PRECIO UNITARIO ESPECÍFICO;

5. VERIFICAR QUE EN EL ANÁLISIS Y CÁLCULO DEL COSTO FINANCIERO SE HAYA ESTRUCTURADO Y DETERMINADO CONSIDERANDO LO SIGUIENTE:

I. QUE LOS INGRESOS POR CONCEPTO DEL O LOS ANTICIPOS QUE LE SERÁN OTORGADOS A “EL CONTRATISTA”, DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO Y DEL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, CONSIDEREN LA PERIODICIDAD Y SU PLAZO DE TRÁMITE Y PAGO; DEDUCIENDO DEL MONTO DE LAS ESTIMACIONES LA AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS;

II. QUE EL COSTO DEL FINANCIAMIENTO ESTÉ REPRESENTADO POR UN PORCENTAJE DE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS;

III. QUE LA TASA DE INTERÉS APLICABLE ESTÉ DEFINIDA CON BASE EN UN INDICADOR ECONÓMICO ESPECÍFICO;

IV. QUE EL COSTO DEL FINANCIAMIENTO SEA CONGRUENTE CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN VALORIZADO CON MONTOS MENSUALES, Y

V. QUE LA MECÁNICA PARA EL ANÁLISIS Y CÁLCULO DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO EMPLEADA POR “EL LICITANTE” SEA CONGRUENTE CON LO QUE SE ESTABLEZCA EN LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL;

6. VERIFICAR QUE EL CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD, SE HAYA ESTRUCTURADO Y DETERMINADO CONSIDERANDO QUE DENTRO DE SU MONTO, QUEDEN INCLUIDAS LA GANANCIA QUE “EL CONTRATISTA” ESTIMA QUE DEBE PERCIBIR POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO LAS DEDUCCIONES E IMPUESTOS CORRESPONDIENTES, NO SIENDO NECESARIO SU DESGLOSE;

7. VERIFICAR QUE EL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN SEA CONGRUENTE CON TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LA INTEGRAN, Y

8. QUE LOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE EROGACIONES DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.

10. CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

”LA SEDESOL” PARA HACER LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES, DEBERÁN VERIFICAR QUE LAS MISMAS CUMPLAN CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, PARA TAL EFECTO, ”LA SEDESOL” DEBERÁ ESTABLECER LOS PROCEDIMIENTOS Y LOS CRITERIOS CLAROS Y DETALLADOS PARA DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES, DEPENDIENDO DE LAS CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS TRABAJOS POR REALIZAR.


AL FINALIZAR LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES, “LA SEDESOL” ADJUDICARÁ EL CONTRATO A “EL LICITANTE” CUYA PROPOSICIÓN RESULTE SOLVENTE PORQUE REUNE, CONFORME A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN QUE SE ESTABLECEN EN LA PRESENTE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL REGLAMENTO, LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR “LA SEDESOL”, Y GARANTICE SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS.

“EL LICITANTE” GANADOR QUE NO FIRME EL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO SERÁ SANCIONADO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL REGLAMENTO.

ATENDIENDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA OBRA O SERVICIO, SE PODRÁ DETERMINAR LA CONVENIENCIA DE UTILIZAR EL MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES PARA EVALUAR LAS PROPOSICIONES EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 38 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL CONTRATO SE ADJUDICARÁ A QUIEN PRESENTE LA PROPOSICIÓN QUE RESULTE ECONÓMICAMENTE MÁS CONVENIENTE PARA “LA SEDESOL”, QUE SERÁ AQUELLA QUE OTORGUE MAYOR CERTEZA EN LA EJECUCIÓN Y CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS QUE PRETENDAN CONTRATARSE, POR ASEGURAR LAS MEJORES CONDICIONES DE CONTRATACIÓN EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES.

PARA TALES EFECTOS, LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO A LA PROPOSICIÓN QUE RESULTE ECONÓMICAMENTE MÁS CONVENIENTE PARA “LA SEDESOL”, SE HARÁ A TRAVÉS DEL MECANISMO QUE ATIENDA A LAS CONDICIONES, CRITERIOS, PARÁMETROS Y SU CORRESPONDIENTE VALORACIÓN EN PUNTAJE, EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

I. CRITERIO RELATIVO AL PRECIO. REPRESENTADO POR LA PROPOSICIÓN SOLVENTE CUYO PRECIO O MONTO SEA EL MÁS BAJO, O LA DE MENOR VALOR PRESENTE, LA QUE TENDRÁ UNA PONDERACIÓN DE: 50 PUNTOS.

EN ESTOS TÉRMINOS, LA PUNTUACIÓN QUE SE LE ASIGNE A LAS DEMÁS PROPOSICIONES QUE HAYAN RESULTADO SOLVENTES SE DETERMINARÁ ATENDIENDO A LA SIGUIENTE FÓRMULA:PAJ = 50(PSPMB/PPJ) PARA TODA J = 1, 2,…..,N

DONDE:PAJ = PUNTOS A ASIGNAR A LA PROPOSICIÓN “J”PSPMB = PROPOSICIÓN SOLVENTE CUYO PRECIO ES EL MÁS BAJO, O LA DE MENOR VALOR PRESENTE.PPJ = PRECIO DE LA PROPOSICIÓN “J”EL SUBÍNDICE “J” REPRESENTA A LAS DEMÁS PROPOSICIONES DETERMINADAS COMO SOLVENTES COMO RESULTADO DE LA EVALUACIÓN.

CUANDO EN LA CONVOCATORIA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN SE INDIQUE EXPRESAMENTE PARA EFECTOS DEL CRITERIO PRECIO EL RELATIVO AL MENOR VALOR PRESENTE, SE PODRÁN CONSIDERAR LOS GASTOS DE INVERSIÓN, DE OPERACIÓN, DE MANTENIMIENTO Y DE CONSUMO, ENTRE OTROS, ASÍ COMO EL VALOR DE RESCATE DE LAS OBRAS DE QUE SE TRATE, INDICÁNDOSE EXPRESAMENTE, CUANDO MENOS, EL HORIZONTE A CONSIDERAR, LA TASA DE DESCUENTO Y LA FORMA EN QUE “EL LICITANTE” INCLUIRÁ EN SU PROPOSICIÓN LOS GASTOS Y EL VALOR DE RESCATE REFERIDOS.

“LA SEDESOL” PODRÁ OPTAR POR UTILIZAR EL MÉTODO DE VALOR PRESENTE, CUANDO LA OBRA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS SE ENCUENTREN ASOCIADOS A LA PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN LOS QUE SEA POSIBLE CUANTIFICAR LOS INGRESOS Y EGRESOS QUE SE PRODUCIRÁN EN UN DETERMINADO TIEMPO.

II. CRITERIO RELATIVO A LA CALIDAD. LA CALIDAD ATENDERÁ A LOS RUBROS DE ESPECIALIDAD, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN LOS TÉRMINOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. DICHOS RUBROS, EN SU PUNTAJE, DEBERÁN TENER UNA PONDERACIÓN EN CONJUNTO DE 20 PUNTOS.

LOS 20 PUNTOS SE DISTRIBUIRÁN COMO SIGUE:

A. ESPECIALIDAD.- MAYOR NÚMERO DE CONTRATOS DE OBRAS EJECUTADAS DE LA MISMA NATURALEZA A LOS QUE SE CONVOCAN EN UN PLAZO MÁXIMO DE CINCO AÑOS PREVIOS A LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA. PARA ESTE RUBRO SE ASIGNARÁ UNA PONDERACIÓN DE 5 PUNTOS.

B. EXPERIENCIA.- MAYOR TIEMPO DEL LICITANTE REALIZANDO OBRAS SIMILARES EN ASPECTOS RELATIVOS A MONTO, COMPLEJIDAD O MAGNITUD. PARA ESTE RUBRO SE ASIGNARÁ UNA PONDERACIÓN DE 5 PUNTOS.

EN CASO DE QUE SE INDIQUE MÁS DE UNO DE LOS ASPECTOS ANTERIORES, LOS 5 PUNTOS SE DISTRIBUIRÁN PROPORCIONALMENTE.


C. CAPACIDAD TÉCNICA.- SE ASIGNARÁ UN PUNTAJE DE 10 PUNTOS, DISTRIBUIDOS COMO SIGUE:

1. MAYOR EXPERIENCIA LABORAL DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS CONVOCADOS EN LA MATERIA OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 26 DEL REGLAMENTO, SE ASIGNARÁN 3 PUNTOS.

2. AUSENCIA DE ANTECEDENTES DE AFECTACIÓN DE GARANTÍAS POR VICIOS OCULTOS O DE MALA CALIDAD DE LOS TRABAJOS, O SU EQUIVALENTE EN EL EXTRANJERO EN UN LAPSO NO MAYOR A CINCO AÑOS. SE ASIGNARÁN 3 PUNTOS.

3. CERTIFICACIÓN RELACIONADA CON EL OBJETO DE LA OBRA O SERVICIO A CONTRATAR EN MATERIA DE CALIDAD, SEGURIDAD O MEDIO AMBIENTE. SE ASIGNARÁN 4 PUNTOS.

EN CASO DE SELECCIONAR MÁS DE UNA CERTIFICACIÓN DE LAS ANTES SEÑALADAS LOS 4 PUNTOS SE DISTRIBUIRÁN PROPORCIONALMENTE.

LA CERTIFICACIÓN ANTES ALUDIDA DEBERÁ SER EMITIDA CONFORME A LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN Y, TRATÁNDOSE DE EXTRANJEROS, SE ACEPTARÁN NORMAS EQUIVALENTES.

TRATÁNDOSE DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS, PARA LA ESPECIALIDAD, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA, SE CONSIDERARÁN LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN CUALQUIER PAÍS.

III. CRITERIO RELATIVO AL FINANCIAMIENTO. QUE SE PONDERE LA PROPOSICIÓN QUE APORTE LAS MEJORES CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO PARA “LA SEDESOL”, EN LA CONVOCATORIA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN SE INDICARÁ, CUANDO MENOS, EL HORIZONTE A CONSIDERAR Y LA TASA DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE. SU PONDERACIÓN SERÁ DE 10 PUNTOS. (NO APLICA)

IV. CRITERIO RELATIVO A LA OPORTUNIDAD. QUE SE HAYAN EJECUTADO OBRAS CON CONTRATOS TERMINADOS EN COSTO Y TIEMPO EN LOS TÉRMINOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CONSIDERANDO LOS SIGUIENTES RUBROS QUE EN SU PUNTAJE EN CONJUNTO TENDRÁ UNA PONDERACIÓN DE 10 PUNTOS.

LOS DIEZ PUNTOS SE DISTRIBUIRÁN COMO SIGUE:

A. GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LOS CONTRATOS CELEBRADOS Y CONCLUIDOS POR “EL LICITANTE” EN UN LAPSO NO MAYOR A CINCO AÑOS PREVIOS A LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA, PARA LO CUAL SE DIVIDIRÁ EL MONTO DE LAS PENAS CONVENCIONALES APLICADAS ENTRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO. CUANDO SE TRATE DE VARIOS CONTRATOS, EL GRADO DE CUMPLIMIENTO SE APLICARÁ PARA CADA CONTRATO Y EL RESULTADO SE PONDERARÁ CON EL VALOR QUE SE OBTENGA DE DIVIDIR EL MONTO DE CADA UNO DE LOS CONTRATOS CONSIDERADOS EN EL EJERCICIO ENTRE SU SUMATORIA TOTAL, AL MAYOR GRADO DE CUMPLIMIENTO SE ASIGNARÁN 5 PUNTOS.

B. QUE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A CINCO AÑOS PREVIOS A LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO OBJETO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA O DE ALGUNA FIGURA JURÍDICA EQUIVALENTE EN EL EXTRANJERO, SE ASIGNARÁN 5 PUNTOS.

“LA SEDESOL” SOLICITARÁ LA INFORMACIÓN QUE CONSIDERE NECESARIA PARA VALORAR LA PUNTUACIÓN A QUE SE REFIEREN LOS INCISOS ANTERIORES, ENTRE LA CUAL DEBERÁ INCLUIRSE UNA MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD Y SUJETA A VERIFICACIÓN, ASÍ COMO AQUELLOS OTROS MECANISMOS QUE GARANTICEN LA VERACIDAD DE LA MISMA.

V. CRITERIO RELATIVO AL CONTENIDO NACIONAL. CONSIDERANDO PARA DICHO CRITERIO A LA PROPOSICIÓN CON MAYOR PORCENTAJE DE CONTENIDO NACIONAL, RESPECTO DE LOS SIGUIENTES INSUMOS Y EQUIPOS QUE, EN SU PUNTAJE EN CONJUNTO, DEBERÁN TENER PONDERACIÓN DE 10 PUNTOS.

A. MATERIALES.B. MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

PARA LA DETERMINACIÓN DEL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL, SE CONSIDERARÁN LAS DISPOSICIONES QUE SOBRE EL PARTICULAR EXPIDA LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA.

EL CRITERIO RELATIVO AL CONTENIDO NACIONAL APLICARÁ EN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL E INTERNACIONAL. EN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN SUJETOS A LA COBERTURA


DE LOS TRATADOS, EL CRITERIO RELATIVO AL CONTENIDO NACIONAL APLICARÁ EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN ÉSTOS.

“LA SEDESOL” ESTABLECE QUE EL MECANISMO DE ADJUCACIÓN COMPRENDERÁ LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

LA SUMA DE LOS CINCO CRITERIOS ANTERIORMENTE DESCRITOS SERÁ MENOR O IGUAL A 100 PUNTOS. (ANEXO I)

PARA LA ASIGNACIÓN DE PUNTOS DE LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN LAS FRACCIONES II A V, A CADA UNA DE LAS PROPOSICIONES DETERMINADAS COMO SOLVENTES, SE APLICARÁ UNA REGLA DE TRES SIMPLE, CONSIDERANDO COMO BASE LA PROPOSICIÓN SOLVENTE QUE RECIBA MAYOR PUNTAJE EN CADA UNO DE LOS CRITERIOS ENUNCIADOS.

CUANDO LA SEDESOL” NO CUENTE CON ELEMENTOS PARA VALORAR ALGUNO DE LOS CRITERIOS O RUBROS MENCIONADOS EN ÉSTOS, NO APLICARÁN PARA LA ADJUDICACIÓN Y LOS PUNTOS QUE LES CORRESPONDERÍAN NO SE REEXPRESARÁN. (ANEXO I)

LA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN LAS FRACCIONES II Y IV DEL ARTÍCULO 37 A DEL REGLAMENTO, PODRÁ SER AQUELLA QUE CONSTE EN EL REGISTRO DE CONTRATISTAS DE “LA SEDESOL”, EN SU DEFECTO, LA QUE PROPORCIONEN LOS LICITANTES EN SU PROPOSICIÓN EN TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN O INVITACIONES A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.

ATENDIENDO A LO ANTERIOR, LA PROPOSICIÓN SOLVENTE ECONÓMICAMENTE MÁS CONVENIENTE PARA “LA SEDESOL” SERÁ AQUELLA QUE REÚNA LA MAYOR PUNTUACIÓN CONFORME A LA VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS Y PARÁMETROS DESCRITOS EN EL ARTÍCULO 37 A, SIEMPRE Y CUANDO SU PRECIO O MONTO NO EXCEDA DEL 7% RESPECTO DEL PRECIO O MONTO DE LA DETERMINADA COMO LA SOLVENTE MÁS BAJA COMO RESULTADO DE LA EVALUACIÓN.

SI EL PRECIO O MONTO DE LA PROPOSICIÓN DETERMINADA COMO LA ECONÓMICAMENTE MÁS CONVENIENTE PARA “LA SEDESOL” TIENE UNA DIFERENCIA SUPERIOR AL 7% RESPECTO DEL PRECIO O MONTO DE LA DETERMINADA COMO LA SOLVENTE MÁS BAJA COMO RESULTADO DE LA EVALUACIÓN, SE ADJUDICARÁ A LA QUE LE SIGA EN PUNTAJE HACIA ABAJO, PERO LA DIFERENCIA DE SU PRECIO SEA MENOR O IGUAL AL 7% SEÑALADO, Y ASÍ SUCESIVAMENTE HASTA QUE SE OBTENGA LA PROPOSICIÓN QUE SERÁ ADJUDICADA.

11. EMPATE TÉCNICO

SE ENTIENDE QUE EXISTE EMPATE TÉCNICO CUANDO DOS O MÁS LICITANTES OFERTEN EL MISMO PRECIO Y EL CRITERIO DE ADJUDICACIÓN UTILIZADO SEA EL CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 37 C DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, O BIEN, CUANDO OBTENGAN EL MISMO PUNTAJE COMO RESULTADO DE LA APLICACIÓN DEL MECANISMO DE ADJUDICACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 37 A DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

SI NO FUERE FACTIBLE RESOLVER EL EMPATE EN LOS TÉRMINOS DE DICHO ARTÍCULO, LA ADJUDICACIÓN SE EFECTUARÁ EN FAVOR DE “EL LICITANTE” QUE RESULTE GANADOR DEL SORTEO MANUAL POR INSACULACIÓN QUE CELEBRE “LA SEDESOL” EN EL PROPIO ACTO DE FALLO, EL CUAL CONSISTIRÁ EN LA PARTICIPACIÓN DE UN BOLETO POR CADA PROPOSICIÓN QUE RESULTE EMPATADA Y DEPOSITADOS EN UNA URNA, DE LA QUE SE EXTRAERÁ EN PRIMER LUGAR EL BOLETO DEL LICITANTE GANADOR Y, POSTERIORMENTE, LOS DEMÁS BOLETOS EMPATADOS, CON LO QUE SE DETERMINARÁN LOS SUBSECUENTES LUGARES QUE OCUPARÁN TALES PROPOSICIONES; DICHA DESIGNACIÓN SE HARÁ CONFORME AL ORDEN DESCENDENTE DE LA SUMA DE LOS CINCO CRITERIOS ANTERIORMENTE DESCRITOS. EN CASO DE QUE NO SE DIÉSE A CONOCER EL FALLO EN JUNTA PÚBLICA, EL SORTEO POR INSACULACIÓN SE LLEVARÁ A CABO PREVIA INVITACIÓN POR ESCRITO A LOS LICITANTES Y A UN REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, DEBIENDO LEVANTARSE EL ACTA QUE FIRMARÁN LOS ASISTENTES, SIN QUE LA INASISTENCIA O FALTA DE FIRMA EN EL ACTA RESPECTIVA DE LOS INVITADOS, INVALIDE EL ACTO.

12. DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES

SE CONSIDERAN CAUSAS PARA EL DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES LAS SIGUIENTES:


I. DURANTE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES, ESTAS SE PRESENTEN EN FORMA INCOMPLETA O SE OMITA CUALQUIER DOCUMENTO REQUERIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA O QUE LOS DOCUMENTOS NO CONTENGAN LA INFORMACIÓN SOLICITADA;

II. LAS PROPOSICIONES INCLUYAN INCONSISTENCIAS POR CONTRADICCIONES O INTENTOS DE ESPECULACIÓN.

III. EXISTA INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR “LA SEDESOL”;

IV. "EL LICITANTE" PROPONGA UN PLAZO DE EJECUCIÓN MAYOR QUE EL REQUERIDO COMO MÁXIMO POR “LA SEDESOL”; O NO SE AJUSTEN LOS PROGRAMAS SOLICITADOS, A LAS CANTIDADES O MONTOS TOTALES SEGÚN CORRESPONDA;

V. EN EL ANÁLISIS DE FINANCIAMIENTO NO CONSIDERE EL ANTICIPO QUE RECIBIRÁ U OMITA ASENTAR EL INDICADOR ECONÓMICO ESTABLECIDO QUE UTILIZÓ O INCLUYA UNA SOBRETASA;

VI. INCLUYA INFORMACIÓN O CARGOS QUE NO CORRESPONDAN A LOS SOLICITADOS EN LAS PRESENTE CONVOCATORIA Y SUS ANEXOS;

VII. LOS MATERIALES PROPUESTOS NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO O EN LAS NORMAS TÉCNICAS QUE “LA SEDESOL” HAYA EMITIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA;

VIII. LA PROPOSICIÓN INCLUYA EN ALGUNA DE SUS HOJAS FIRMAS EN COPIA O FACSIMILARES;

IX. CUANDO SE COMPRUEBE QUE ALGÚN LICITANTE HA ACORDADO CON OTRO U OTROS ELEVAR EL COSTO DE LOS TRABAJOS O CUALQUIER OTRO ACUERDO QUE TENGA COMO FIN OBTENER UNA VENTAJA SOBRE LOS DEMÁS LICITANTES;

X. “EL LICITANTE” SE ENCUENTRE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS SEÑALADOS EN LOS ARTÍCULOS, 51 Y 78 PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY;

XI. LOS PROGRAMAS PROPUESTOS SEAN INCONGRUENTES Y POR LO TANTO NO SEA FACTIBLE EJECUTAR LOS TRABAJOS;

XII. EN LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA HAYA OMITIDO LAS INDICACIONES ASENTADAS EN EL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES;

XIII. SE ACREDITE QUE LA INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LOS LICITANTES ES FALSA;

XIV. “EL LICITANTE” PARTICIPE CON EL MISMO PERSONAL O EQUIPO EN DOS O MÁS PARTÍDAS AL MISMO TIEMPO, AL OTORGÁRSELE LA PRIMER PARTÍDA AUTOMÁTICAMENTE QUEDARÁ DESCALIFICADO DE LAS SIGUIENTES INDEPENDIENTEMENTE DE LA ETAPA EN QUE SE ENCUENTRE EL PROCESO DE LICITACIÓN;

XV. LA INFORMACIÓN ECONÓMICA DE LA PROPOSICIÓN, SEA INCONGRUENTE CON LA INFORMACIÓN TÉCNICA O QUE EN SU PROPOSICIÓN CONSIDEREN DOS O MÁS COSTOS DIFERENTES PARA UN MISMO MATERIAL, CATEGORÍA DE MANO DE OBRA O MAQUINARIA Y EQUIPO;

XVI. NO CONTENGAN COMPLETOS Y ACTUALIZADOS LOS PORCENTAJES DE PRESTACIONES, IMPUESTOS, CUOTAS O RETENCIONES, CONSIDERADOS EN ALGUNO DE LOS ANÁLISIS QUE INTEGRAN LA PROPOSICIÓN.

XVII. OMITIR CUALQUIER REQUERIMIENTO QUE DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS, MAGNITUD Y COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, SEA CONSIDERADO POR “LA SEDESOL” ESTRICTAMENTE NECESARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES O LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

EL DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES PODRÁ COMUNICARSE A “EL LICITANTE” DURANTE EL FALLO; ASENTÁNDOSE EN LAS ACTAS RESPECTIVAS, LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.

13. CANCELACIÓN, NULIDAD TOTAL Y LICITACIONES DESIERTAS


”LA SEDESOL” PROCEDERÁ A DECLARAR DESIERTA UNA LICITACIÓN, CUANDO LA TOTALIDAD DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS NO REÚNAN LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA O SUS PRECIOS DE INSUMOS NO FUEREN ACEPTABLES.

”LA SEDESOL” PODRÁ CANCELAR UNA LICITACIÓN POR CASO FORTUITO; FUERZA MAYOR; EXISTAN CIRCUNSTANCIAS JUSTIFICADAS, QUE PROVOQUEN LA EXTINCIÓN DE LA NECESIDAD DE CONTRATAR LOS TRABAJOS, O QUE DE CONTINUARSE CON EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SE PUDIERA OCASIONAR UN DAÑO O PERJUICIO A ”LA SEDESOL”. LA DETERMINACIÓN DE DAR POR CANCELADA LA LICITACIÓN, DEBERÁ PRECISAR EL ACONTECIMIENTO QUE MOTIVA LA DECISIÓN, LA CUAL SE HARÁ DEL CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES Y NO SERÁ PROCEDENTE CONTRA ELLA RECURSO ALGUNO, SIN EMBARGO PODRÁN INTERPONER LA INCONFORMIDAD EN TÉRMINOS DEL TÍTULO SÉPTIMO, CAPÍTULO PRIMERO DE ESTA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

SALVO EN LAS CANCELACIONES POR CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR, ”LA SEDESOL” CUBRIRÁ A LOS LICITANTES LOS GASTOS NO RECUPERABLES QUE, EN SU CASO, PROCEDAN EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL REGLAMENTO DE ESTA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

“LA SEDESOL” PODRÁ DECLARAR DESIERTA UNA LICITACIÓN EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES CASOS:

CUANDO NINGUNA PERSONA SE REGISTRE PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA,

CUANDO HABIÉNDOSE RECIBIDO UNA O MÁS PROPOSICIONES, ÉSTAS HAYAN SIDO DESECHADAS O DESCALIFICADAS DURANTE EL ACTO DEL FALLO,

CUANDO NO SE RECIBA PROPOSICIÓN ALGUNA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, Y

CUANDO HABIENDO EVALUADO ECONÓMICAMENTE UNA O MÁS PROPOSICIONES, SE CONSIDERE QUE SUS PRECIOS DE INSUMOS SON INACEPTABLES. SE CONSIDERARÁ QUE LOS PRECIOS DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS LICITANTES NO SON ACEPTABLES, CUANDO SE PROPONGAN IMPORTES QUE NO PUEDAN SER PAGADOS POR “LA SEDESOL”.

14. DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES QUE SE APLICARÁN AL LICITANTE GANADOR

I. LOS LICITANTES QUE INJUSTIFICADAMENTE Y POR CAUSAS IMPUTABLES A LOS MISMOS NO FORMALICEN EL CONTRATO ADJUDICADO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS POR “LA SEDESOL”

II. LOS CONTRATISTAS QUE SE ENCUENTREN EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, RESPECTO DE DOS O MÁS DEPENDENCIAS O ENTIDADES;

III. LOS CONTRATISTAS QUE NO CUMPLAN CON SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR CAUSAS IMPUTABLES A ELLOS Y QUE, COMO CONSECUENCIA, CAUSEN DAÑOS O PERJUICIOS GRAVES A “LA SEDESOL”,

IV. LAS QUE PROPORCIONEN INFORMACIÓN FALSA O QUE ACTÚEN CON DOLO O MALA FE EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, EN LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO O DURANTE SU VIGENCIA, O BIEN, EN LA PRESENTACIÓN O DESAHOGO DE UNA QUEJA EN UNA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN O DE UNA INCONFORMIDAD, Y

V. LOS CONTRATISTAS QUE SE ENCUENTREN EN EL SUPUESTO DE LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

“LA SEDESOL” DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE TENGAN CONOCIMIENTO DE ALGUNA INFRACCIÓN PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LOS HECHOS PRESUMIBLEMENTE CONSTITUTIVOS DE LA INFRACCIÓN.

15. PENAS CONVENCIONALES

“LA SEDESOL” TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTÁN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL COMPARARÁ PERIÓDICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS.


LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARÁN POR ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR CAUSASIMPUTABLES A LOS CONTRATISTAS, DETERMINADAS ÚNICAMENTE EN FUNCIÓN DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS EN LA FECHA PACTADA EN EL CONTRATO PARA LA CONCLUSIÓN TOTAL DE LAS OBRAS.

ASIMISMO, SE PODRÁ PACTAR QUE LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARÁN POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS CRÍTICAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.

EN NINGÚN CASO LAS PENAS CONVENCIONALES PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

EN CASO DE ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, LA SEDESOL APLICARÁ RETENCIONES ECONÓMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LA FECHA QUE SE DETERMINE EL ATRASO, LAS CUALES SERÁN CALCULADAS EN FUNCIÓN DEL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES PACTADA EN EL CONTRATO. DICHAS RETENCIONES PODRÁN SER RECUPERADAS POR LOS CONTRATISTAS EN LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES, SI REGULARIZAN LOS TIEMPOS DE ATRASO CONFORME AL CITADO PROGRAMA.

SI COMO CONSECUENCIA DE DICHAS COMPARACIONES EL AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR QUE LO QUE DEBIÓ REALIZARSE, “LA SEDESOL” PROCEDERÁ A:

I.- RETENER EN TOTAL EL CINCO POR CIENTO (5%) DE LAS DIFERENCIAS ENTRE EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA (TOTAL ESTIMADO ACUMULADO) Y EL IMPORTE DE LA QUE DEBIÓ REALIZARSE (TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO), MULTIPLICADO POR EL NÚMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA EN QUE SE INCURRIÓ EN INCUMPLIMIENTO, HASTA LA DE LA REVISIÓN. POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARÁ LA RETENCIÓN O DEVOLUCIÓN QUE CORRESPONDA.

SI AL EFECTUARSE LA COMPARACIÓN CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCIÓN, SU IMPORTE SE APLICARÁ EN FAVOR DEL ERARIO FEDERAL, COMO PENA CONVENCIONAL POR EL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA”.

II.- APLICARÁ, PARA EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYA LA OBRA EN LA FECHA SEÑALADA EN EL PROGRAMA, UNA PENA CONVENCIONAL CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD IGUAL AL 5% (CINCO POR CIENTO) MENSUAL DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE TERMINACIÓN SEÑALADA EN EL PROGRAMA. ESTA PENA LA CUBRIRÁ “EL CONTRATISTA” MENSUALMENTE Y HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS Y RECIBIDAS A SATISFACCIÓN DE “LA SEDESOL”; ESTAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARÁN MENSUALMENTE, EN LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES, MANTENIENDO FIJA LA CANTIDAD DE OBRA QUE DEJÓ DE HACER “EL CONTRATISTA” EN LA FECHA DE TERMINACIÓN ESTABLECIDA EN EL PROGRAMA DE OBRA SUSCRITO POR LAS PARTES; EN EL SUPUESTO QUE PERSISTAN LOS ATRASOS EN LA TERMINACIÓN DE LA OBRA AL EXTREMO DE NO HABER EN UN MES VOLÚMENES DE OBRA QUÉ ESTIMAR Y POR LO MISMO DE LOS CUALES SE PUEDA EFECTUAR LA RETENCIÓN Y APLICACIÓN, “EL CONTRATISTA” DEBERÁ ENTERAR A “LA SEDESOL” MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN LOS IMPORTES QUE SE GENEREN POR ESTE MOTIVO.

ESTAS PENAS, EN NINGÚN CASO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, EN CUYO CASO Y LLEGADO A DICHO LÍMITE SE DARÁ INICIO AL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS ANTERIORMENTE, CUANDO NO SE HAYA LLEGADO AL LÍMITE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, “LA SEDESOL” PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISIÓN DEL MISMO.

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE IMPONGAN A “EL CONTRATISTA” SE HARÁN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO RETENIDAS, APLICANDO ADEMÁS, SI DA LUGAR A ELLO, LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

16. DEDUCCIONES

“EL CONTRATISTA” ACEPTA EXPRESAMENTE QUE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE SE AUTORICEN PARA PAGO, SE LE RETENGA EL 5 AL MILLAR POR VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL, EN CONCEPTO DE DERECHOS, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS.


DEDUCCIÓN QUE SERÁ EJERCIDA Y COMPROBADA, EN TÉRMINOS DE LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS PARA TAL EFECTO POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL 17 DE JULIO DE 2009. 17. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

CUANDO OCURRA LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO QUE AL EFECTO SE SUSCRIBA, EL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “LA SEDESOL” LO NOTIFICARÁ A “EL CONTRATISTA”, SEÑALANDO LAS CAUSAS QUE LA MOTIVAN, LA FECHA DE SU INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO LAS ACCIONES QUE DEBE CONSIDERAR EN LO RELATIVO A SU PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

LA FECHA DE TERMINACIÓN SE PRORROGARÁ EN IGUAL PROPORCIÓN AL PERIODO QUE COMPRENDA LA SUSPENSIÓN, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN CONVENIDO. LA FORMALIZACIÓN SE REALIZARÁ MEDIANTE EL ACTA DE SUSPENSIÓN.

NO SERÁ MOTIVO DE SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, EL SUMINISTRO DEFICIENTE DEL PROVEEDOR DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, CUANDO DICHO SUMINISTRO SEA RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN QUE DÉ POR TERMINADA LA SUSPENSIÓN, PODRÁ SOLICITAR EL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES A QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y QUE SE GENEREN DURANTE LA SUSPENSIÓN.

TRATÁNDOSE DE SUSPENSIÓN DE TRABAJOS EL PAGO DE GASTOS NO RECUPERABLES SE LIMITARÁ A LO SIGUIENTE:

I. LAS RENTAS DE EQUIPO O, SI RESULTA MÁS BARATO, LOS FLETES DEL RETIRO Y REGRESO DEL MISMO A LA OBRA

II. HASTA UN 2% (DOS POR CIENTO) DE LOS COSTOS DIRECTOS PARA LOS CONCEPTOS DE TRABAJO PROGRAMADOS Y QUE NO FUERON EJECUTADOS DURANTE EL PERIODO DE LA SUSPENSIÓN. EN NINGÚN CASO, EL MONTO APLICADO PODRÁ SER MAYOR AL DETERMINADO POR “EL CONTRATISTA” PARA LOS INDIRECTOS DE LAS OFICINAS CENTRALES EN SU PROPOSICIÓN;

III. LA PLANTILLA DE VELADORES Y PERSONAL DE CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES Y OBRAS, ASIGNADOS DURANTE LA SUSPENSIÓN;

IV. COSTOS DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA EN CUANTO A HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO ESTRICTAMENTE NECESARIO Y QUE TENGA UNA FUNCIÓN ESPECÍFICA DURANTE LA SUSPENSIÓN;

V. LA MANO DE OBRA QUE SEA ESTRICTAMENTE NECESARIA Y QUE TENGA UNA FUNCIÓN ESPECÍFICA DURANTE LA SUSPENSIÓN Y QUE NO HAYA SIDO TRASLADADA A OTRO FRENTE DE TRABAJO;

VI. COSTO DEL MANTENIMIENTO Y RENTA, SI ES EL CASO, DE OFICINAS Y DEMÁS INSTALACIONES DE CAMPO, Y

VII. EN SU CASO, EL COSTO QUE REPRESENTE LA EXTENSIÓN DE LAS GARANTÍAS.

PARA LA DETERMINACIÓN DE ESTOS GASTOS SE DEBERÁN CONSIDERAR COMO BASE PARA SU CÁLCULO, LOS PROGRAMAS Y COSTOS ORIGINALMENTE PROPUESTOS POR “EL CONTRATISTA”, DEBIÉNDOSE AJUSTAR CON EL ÚLTIMO PORCENTAJE DE AJUSTE AUTORIZADO ANTES DE LA SUSPENSIÓN.

EN TODOS LOS CASOS DE SUSPENSIÓN, “LA SEDESOL” DEBERÁ LEVANTAR UN ACTA EN LA QUE HARÁ CONSTAR COMO MÍNIMO LO SIGUIENTE:

I. LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE LEVANTA EL ACTA;

II. NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR DE OBRADE “LA SEDESOL” Y EL DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DE “EL CONTRATISTA”, ASÍ COMO DEL SERVIDOR PÚBLICO AUTORIZADO PARA ORDENAR LA SUSPENSIÓN EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 60 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE HABRÁN DE SUSPENDER, SI LA SUSPENSIÓN ES PARCIAL, SÓLO IDENTIFICAR LA PARTE CORRESPONDIENTE Y LAS MEDIDAS QUE HABRÁN DE TOMARSE PARA SU REANUDACIÓN;


III.DECLARACIÓN DE LOS MOTIVOS QUE DIERON ORIGEN A LA SUSPENSIÓN;

IV. UNA RELACIÓN PORMENORIZADA DE LA SITUACIÓN LEGAL, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y ECONÓMICA EN LA QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS O LA PARTE QUE SE VAYA A SUSPENDER, DEBIENDO HACER CONSTANCIA DEL PERSONAL Y EQUIPO QUE SE RETIRA Y DEL QUE SE AUTORIZA SU PERMANENCIA, DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO;

V. EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SUSPENSIÓN. CUANDO LA REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS ESTÉ LIGADA A UN HECHO O ACTO DE REALIZACIÓN CIERTA PERO DE FECHA INDETERMINADA, EL PERIODO DE LA SUSPENSIÓN ESTARÁ SUJETO A LA ACTUALIZACIÓN DE ESE EVENTO, SIN PERJUICIO DE QUE SE PUEDA OPTAR POR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA;

VI. SEÑALAR LAS VIVIENDAS EN LAS QUE “LA SEDESOL”, DEBERÁ ASEGURAR LOS BIENES Y EL ESTADO DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO PROCURAR LA CONCLUSIÓN DE LOS MISMOS;

VII. DETERMINACIÓN DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN QUE SE APLICARÁ, EL QUE DEBERÁ CONSIDERAR LOS DIFERIMIENTOS QUE LA SUSPENSIÓN ORIGINA, AJUSTANDO SIN MODIFICAR LOS PERIODOS Y PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN INDICADOS EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO EN EL CONTRATO, Y

VIII. EN SU CASO, LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE RESULTEN NECESARIAS PARA SALVAGUARDAR LOS TRABAJOS REALIZADOS, EL LUGAR DE TRABAJO, SUS INSTALACIONES Y EQUIPOS.

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO EXISTEN SUSPENSIONES DE LOS TRABAJOS CUYOS PERIODOS SEAN REDUCIDOS Y DIFÍCILES DE CUANTIFICAR, LAS PARTES PODRÁN ACORDAR QUE LOS PERIODOS SEAN AGRUPADOS Y FORMALIZADOS MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE UNA SOLA ACTA. DE OCURRIR LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ”LA SEDESOL” COMUNICARÁ LA SUSPENSIÓN, RESCISIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO AL CONTRATISTA; POSTERIORMENTE, LO HARÁN DEL CONOCIMIENTO DE SU ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, A MÁS TARDAR EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DE CADA MES, MEDIANTE UN INFORME EN EL QUE SE REFERIRÁ LOS SUPUESTOS OCURRIDOS EN EL MES CALENDARIO INMEDIATO ANTERIOR.

CUANDO LAS SUSPENSIONES SE DERIVEN DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO EXISTIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD PARA LAS PARTES, DEBIENDO ÚNICAMENTE SUSCRIBIR UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE LA SUSPENSIÓN Y LAS FECHAS DE REINICIO Y TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL CONTRATO. SIN EMBARGO, CUANDO LOS TRABAJOS RESULTEN DAÑADOS O DESTRUIDOS Y ÉSTOS REQUIERAN SER REHABILITADOS O REPUESTOS, DEBERÁN RECONOCERSE Y PAGARSE MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SIEMPRE QUE NO SE UTILICEN PARA CORREGIR DEFICIENCIAS O INCUMPLIMIENTOS ANTERIORES, IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”.

CUANDO LAS SUSPENSIONES SE DERIVEN DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, SÓLO SERÁ PROCEDENTE EL PAGO DE GASTOS NO RECUPERABLES POR LOS CONCEPTOS ENUNCIADOS EN LAS FRACCIONES III, IV Y V DEL ARTÍCULO 116 DEL REGLAMENTO, SALVO QUE EN LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN Y EN EL CONTRATO CORRESPONDIENTE SE PREVEA OTRA SITUACIÓN.

18. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“LA SEDESOL” PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO. CUANDO EXISTAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL, CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE A “LA SEDESOL”, SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UNA INCONFORMIDAD EMITIDA POR LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA O POR RESOLUCIÓN DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, EN CUYO CASO SE LE PAGARÁN A "EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO. (ARTÍCULO 62 FRACCIÓN III DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS)

SÓLO EN LOS CASOS EXPRESAMENTE SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PROCEDERÁ LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS, POR LO QUE NO PODRÁ CELEBRARSE NINGÚN ACUERDO ENTRE LAS PARTES PARA TAL EFECTO.


EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA SE DEBERÁN REALIZAR LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITÁCORA, DEBIENDO “LA SEDESOL” LEVANTAR UN ACTA, DONDE SE HAGA CONSTAR COMO MÍNIMO LO SIGUIENTE:

I. LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE LEVANTA; II. NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR DE OBRADE “LA SEDESOL” Y DEL SUPERINTENDENTE DE

CONSTRUCCIÓN DE “EL CONTRATISTA”;III. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS CUYO CONTRATO SE TERMINE ANTICIPADAMENTE;IV. IMPORTE CONTRACTUAL;V. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS HASTA ANTES DE QUE SE HUBIERA

DEFINIDO LA TERMINACIÓN ANTICIPADA;VI. DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DEL ESTADO QUE GUARDAN LOS TRABAJOS;

VII. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LA FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO DURANTE EL CUAL SE EJECUTARON TRABAJOS;

VIII. UNA RELACIÓN PORMENORIZADA DE LA SITUACIÓN LEGAL, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y ECONÓMICA EN LA QUE SE ENCUENTRE EL CONTRATO QUE SE VAYA A TERMINAR ANTICIPADAMENTE;

IX. SEÑALAR TODAS LAS ACCIONES TENDIENTES A ASEGURAR LOS BIENES Y EL ESTADO QUE GUARDAN LOS TRABAJOS, Y

X. PERIODO EN EL CUAL SE DETERMINARÁ EL FINIQUITO DEL CONTRATO Y EL IMPORTE AL QUE ASCENDERÁN LOS GASTOS NO RECUPERABLES.

TRATÁNDOSE DE UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA LOS GASTOS NO RECUPERABLES SERÁN:

I. LOS GASTOS NO AMORTIZADOS POR CONCEPTO DE:

A. LA CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS, CAMPAMENTOS E INSTALACIONES EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS. AL SER LIQUIDADOS ESTOS GASTOS, LAS CONSTRUCCIONES SERÁN PROPIEDAD DE LA FEDERACIÓN;

B. OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS, CAMPAMENTOS E INSTALACIONES RENTADOS POR “EL CONTRATISTA”, CON EL OBJETO DE ATENDER DIRECTAMENTE LAS NECESIDADES DE LA OBRA;

C. LA INSTALACIÓN Y MONTAJE DE PLANTAS DE CONSTRUCCIÓN, TALLERES Y SU RETIRO, Y

D. LA PARTE PROPORCIONAL DEL COSTO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA DE LA MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE UTILIZACIÓN, Y LA EXPEDICIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO;

II. EL IMPORTE DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE ADQUIRIDOS POR “EL CONTRATISTA” Y QUE SE ENCUENTREN EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, CAMINO A ÉSTE, TERMINADOS O HABILITADOS EN LOS TALLERES O FÁBRICAS CORRESPONDIENTES, SIEMPRE QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES DE CALIDAD Y QUE LA CUANTÍA SEA ACORDE CON LAS CANTIDADES DE OBRA PENDIENTES DE EJECUTAR SEGÚN LOS PROGRAMAS CONVENIDOS, Y

III. LIQUIDACIÓN DEL PERSONAL OBRERO Y ADMINISTRATIVO DIRECTAMENTE ADSCRITO A LA OBRA, SIEMPRE Y CUANDO NO SEAN EMPLEADOS PERMANENTES DE “EL CONTRATISTA”.

PARA LA ELABORACIÓN DEL FINIQUITO DEL CONTRATO QUE SE HAYA DADO POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE, DEBERÁN OBSERVARSE LAS REGLAS QUE PARA EL FINIQUITO DE OBRA CONCLUIDA SE ESTABLECEN EN LA SECCIÓN IX DEL REGLAMENTO.

19. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“LA SEDESOL” PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO, SIN SU RESPONSABILIDAD Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL, CUANDO "EL CONTRATISTA" INCURRA EN LAS SIGUIENTES CAUSALES:

I. CONTRAVENIR A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, CONVOCATORIA, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE RESULTEN APLICABLES.

II. SI NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO SIN CAUSA JUSTIFICADA.III. SI INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCIÓN DE “LOS TRABAJOS DE OBRA” O SE NIEGA A

REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTADA COMO DEFECTUOSA POR “LA SEDESOL”.

IV. SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ÓRDENES DEL SUPERVISOR DE OBRADESIGNADO POR “LA SEDESOL”.


V. SI NO DA CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES, O EQUIPO O HERRAMIENTA Y QUE EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO.

VI. SI ES DECLARADO EN QUIEBRA O SUSPENSIÓN DE PAGOS.VII. SI CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO, SIN PREVIA AUTORIZACIÓN POR

ESCRITO DE “LA SEDESOL”.VIII. NO PROPORCIONE A “LA SEDESOL” Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN LA FACULTAD DE INTERVENIR,

LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS.

IX. SI INCURRE EN FALSEDAD DE DECLARACIONES EN LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA.X. EL INCUMPLIMIENTO A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN ESTE CONTRATO QUE SE

SUSCRIBA.

20. INCONFORMIDADES Y CONTROVERSIAS.

LOS LICITANTES PODRÁN INCONFORMARSE DIRECTAMENTE EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA CON OFICINAS EN AVENIDA INSURGENTES SUR N°. 1735, COLONIA GUADALUPE INN, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, C.P. 01020, EN LA CIUDAD DE MÉXICO CON TELÉFONO (55) 2000-3000, O A TRAVÉS DE COMPRANET, POR ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CONTRAVENGAN LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTICULO 84 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

LAS CONTROVERSIAS QUE SE SUSCITEN ENTRE “LA SEDESOL” Y “EL CONTRATISTA”, CON MOTIVO DEL CONTRATO QUE SE CELEBRE SERÁN RESUELTAS POR LOS TRIBUNALES FEDERALES COMPETENTES EN LA MATERIA CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F.

21. ENCUESTA DE TRANSPARENCIA

LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN EMITE EL ANEXO II CUYO PROPÓSITO ES CONOCER EL NIVEL DE TRANSPARENCIA CON LA QUE SON LLEVADOS LOS PROCESOS LICITATORIOS.

FAVOR DE DEPOSITAR EL DIA DEL FALLO EN LA URNA QUE SE ENCUENTRA EN LA SEDE DEL ACTO DE FALLO DEBIDAMENTE REQUISITADO EL ANEXO II

22. NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS DE LA “OCDE”

LA SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA Y NORMATIVIDAD DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA EMITE LA NOTA CORRESPONDIENTE AL ANEXO III

23. ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES PARA EL USO DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA

EN EL ENVÍO DE PROPOSICIONES DENTRO DE LAS LICITACIONES PUBLICAS QUE CELEBREN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, ASÍ COMO EN LA PRESENTACIÓN DE LAS INCONFORMIDADES POR LA MISMA VÍA. (ANEXO IV).

24. LETRERO INFORMATIVO DE OBRA.

SE COLOCARÁN SEÑALAMIENTOS INFORMATIVOS Y DE DIFUSIÓN, SEÑALADOS COMO SIGUE Y DETALLADOS EN EL ANEXO V.

1.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO INFORMATIVO HORIZONTAL DE LA OBRA, QUE SE REALIZARÁ EN CADA UNA DE LAS PARTIDAS, CON MEDIDAS DE 2.50 X 2.00 MTS, ELABORADO A BASE DE MARCO METÁLICO, BASTIDOR Y DE ÁNGULO DE 63.50 MM X 63.50 MM X 6.35 MM (2.5“X 2.5” X ¼”) Y LAMINA CAL. 16, ROTULADO CONFORME AL ANEXO PROPORCIONADO POR “LA SEDESOL” (ANEXO V).

LA SEÑALIZACIÓN DEL PROGRAMA DEBERÁ ESTAR APEGADA A LA GUÍA DE APLICACIONES GRAFICAS PARA MATERIALES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA UNIDAD DE MICRORREGIONES.

TEPIC, NAYARIT A 01 DE SEPTIEMBRE DE 2009.

__________________________________C. RITA MARIA ESQUIVEL REYES


DELEGADA FEDERAL DE LA SEDESOL EN EL ESTADO DE NAYARIT.


ANEXOS A LA CONVOCATORIA


ANEXOS:

Se consideran parte integrante de la presente Convocatoria a la Licitación Pública Nacional los anexos que a continuación se señalan

DESCRIPCIÓN ANEXOPARTIDAS QUE INTEGRAN LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTA LICITACIÓN.

ANEXO “A”

CURRÍCULUM DE LA EMPRESA LICITANTE (FORMATO LIBRE) ANEXO C.F.01RELACIÓN DE CONTRATOS DE TRABAJOS SIMILARES DE EL LICITANTE (FORMATO LIBRE)

ANEXO C.F.02

ACREDITACIÓN FINANCIERA DEL LICITANTE (FORMATO LIBRE) ANEXO C.F.03RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN DE EL LICITANTE(FORMATO LIBRE)

ANEXO C.F.04

PLANEACIÓN INTEGRAL DE LA OBRA (FORMATO LIBRE) ANEXO C.F.05ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE MANIFIESTE QUE EN SU PLANTA LABORAL CUENTA(O NO CUENTA) CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

ANEXO A.D. 07

MANIFESTACIÓN ESCRITA MEDIANTE LA CUAL “EL LICITANTE” DECLARA QUE PARA LA APLICACIÓN DEL CRITERIO DE CALIDAD HA TENIDO O NO AFECTACIÓN DE GARANTÍAS POR VICIOS OCULTOS O DE MALA CALIDAD DE LOS TRABAJOS.

ANEXO A.D. 08

FORMATO DE FIANZA QUE EL CONTRATISTA PRESENTARA PARA RESPONDER DEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. ANEXO A.F. 01FORMATO DE FIANZA PARA LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS ANTICIPOS, CON BASE EN EL CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS 48, 49 Y 50 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

ANEXO A.F. 02

FORMATO DE FIANZA QUE EL CONTRATISTA PRESENTARA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

ANEXO A.F. 03

FORMATO DE FIANZA QUE EL CONTRATISTA PRESENTARA PARA RESPONDER DEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, CON BASE EN EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 68, FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

ANEXO A.F. 04

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS, 51 Y 78 PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY

ANEXO A.T. 01

MANIFESTACIÓN ESCRITA DANDO A CONOCER EL DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE SE DERIVEN DE LOS ACTOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

ANEXO A.T. 02

ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURÍDICA DE “EL LICITANTE” ANEXO A.T. 03DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, MEDIANTE LA CUAL “EL LICITANTE” MANIFIESTA QUE POR SÍ MISMO O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁ DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE “LA SEDESOL”, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES

ANEXO A.T. 04


MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES, POLITICAS Y SOCIALES.

ANEXO A.T. 05

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS. ANEXO A.T. 06PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. ANEXO A.T. 07PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES. ANEXO A.T. 08PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. ANEXO A.T. 09

PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA, PERSONAL OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

ANEXO A.T. 10

PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO. ANEXO A.T. 11

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE HABER ASISTIDO A LA JUNTA DE ACLARACIONES. ANEXO A.T. 12

RELACIÓN DE BANCO DE MATERIALES. ANEXO A.T. 13EL MODELO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A CELEBRAR. ANEXO M.C. 01ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS ANEXO 1CATÁLOGO DE CONCEPTOS ANEXO 2PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS ANEXO 3PROYECTO TIPÒ “PISO FIRME” ANEXO 4PROCEDIMIENTO PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS FUTUROS, QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO

ANEXO 5

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA. ANEXO P.C. 01 CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN. ANEXO A.E. 01ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ANEXO A.E. 02ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL. ANEXO A.E. 03ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL ANEXO A.E. 03a

ANÁLISIS, DE LOS COSTOS INDIRECTOS. ANEXO A.E. 04

INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD. ANEXO A.E. 05

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO. ANEXO A.E. 05a

UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE. ANEXO A.E. 05b

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. ANEXO A.E. 06

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN AGRUPANDO MATERIALES, EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA (EXPLOSIÓN DE INSUMOS).

ANEXO A.E. 07

EXPLOSIÓN DE INSUMOS (MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN)

ANEXO A.E. 07a

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, DESGLOSADO POR PARTIDAS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE INTEGRAN EL CATÁLOGO.

ANEXO A.E. 08

PROGRAMAS EROGACIONES A COSTO DIRECTO, ANEXO A.E. 09LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 00020018-001-09 47

CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES.PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

ANEXO A.E. 10

PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LA MANO DE OBRA DEL PERSONAL OBRERO.

ANEXO A.E. 11

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS.

ANEXO A.E. 12

CARTA COMPROMISO DE APLICACIÓN DE ANTICIPOS. ANEXO A.E. 13MECANISMO DE ADJUDICACIÓN ANEXO IENCUESTA DE TRANSPARENCIA. ANEXO IINOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO OCDE.

ANEXO III

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES PARA EL USO DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, EN EL ENVÍO DE PROPOSICIONES DENTRO DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS QUE CELEBREN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, ASÍ COMO EN LA PRESENTACIÓN DE LAS INCONFORMIDADES POR LA MISMA VÍA.

ANEXO IV

LETRERO INFORMATIVO DE OBRA, LONA Y PLACA METÁLICA. ANEXO V


ANEXO “A”PARTIDAS QUE INTEGRAN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA LICITACIÓN:

LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS ESTÁN CONTENIDOS EN LAS PARTIDAS, CONFORME A LA SIGUIENTE RELACIÓN:

PARTIDA 1

CLAVE DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA UBICACIÓN

PLAZO DE EJECUCIÓ

N

PARTIDA 1

CONSTRUCCIÓN DE 7,714.84 M², DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA FĆ=150 KG/CM² DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGIÓN T.M.A. 3/4”, NIVELACIÓN, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, COMPACTACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO CON ADITIVO, ASÍ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE CALIDAD DEL CONCRETO EN EL LABORATORIO, ACARREO DE SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. A REALIZARSE EN 191 VIVIENDAS DE 16 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE EL NAYAR, EN EL ESTADO DE NAYARIT.

ZONA DE SANTA

CRUZ DE GUAYBEL

EN EL MUNICIPIO

DE EL NAYAR.

67 DIAS NATURALES

LOS TRABAJOS DE PISO FIRME SE EJECUTARÁN EN LAS SIGUIENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DEL NAYAR:

CLAVE DE LA

LOCALIDAD (INEGI)

LOCALIDAD No. DE PISOS

ÁREA PROMEDIO POR

PISO (M2)

AREA TOTAL POR

LOCALIDAD(M2)

0049 COYULTITA DE JAZMINEZ 10 29.22 292.230059 GAVILANES 53 63.32 3,356.210082 LOS LIRIOS 19 33.52 636.790130 SAN MIGUEL DEL ZAPOTE 2 43.18 86.350135 SANTA CRUZ DE GUAYBEL 24 31.06 745.350413 LA CUMBRE DEL DURAZNITO 2 39.80 79.590416 LA PALMA 1 24.00 24.000418 LA COFRADIA UNO 7 18.27 127.890448 EL MAGUEY 46 34.43 1,583.570461 LOS CIRUELOS 5 22.31 111.530467 JAZMIN DEL COQUITO 8 24.04 192.340486 LAS PEÑAS COLORADAS 5 41.54 207.710702 PEÑAS AMARILLAS 3 31.71 95.120791 LAS OLLAS 1 45.96 45.961195 CIENEGA DEL MANGO 2 14.24 28.471222 LOS SABINOS 3 33.91 101.73

TOTAL 191 40.39 7,714.84


PARTIDA 2


PLAZO DE EJECUCIÓ

N

PARTIDA 2

CONSTRUCCIÓN DE 17,862.63 M², DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA FĆ=150 KG/CM² DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGIÓN T.M.A. 3/4”, NIVELACIÓN, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, COMPACTACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO CON ADITIVO, ASÍ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR,MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE CALIDAD DEL CONCRETO EN EL LABORATORIO, ACARREO DE SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. A REALIZARSE EN 659 VIVIENDAS DE 34 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE EL NAYAR, EN EL ESTADO DE NAYARIT.

ZONA DE JESUS

MARIA EN EL

MUNICIPIO DE EL

NAYAR.

87 DIAS NATURALES


CLAVE DE LA

LOCALIDAD (INEGI)


ÁREA PROMEDIO POR

PISO (M2)

AREA TOTAL POR

LOCALIDAD(M2)0001 JESUS MARIA 110 30.95 3,404.830006 LOS ARRAYANES 7 20.95 146.670007 ARROYO DE CAÑAVERAL 20 17.79 355.890010 ARROYO SANTIAGO 9 39.64 356.750018 ARROYO DE CAMARONES 9 36.05 324.430020 EL CANGREJO 19 24.85 472.100036 EL COLOMO 6 16.85 101.100066 LA GUERRA 30 24.19 725.720074 LAS HUERTITAS 32 24.75 792.000076 IXTALPA 14 24.42 341.840084 LOS MANGUITOS 12 18.57 222.790086 MESA DEL NAYAR 115 28.12 3,233.350120 RANCHO VIEJO 20 22.57 451.300124 EL SABINO 31 32.60 1,010.650126 SAN FRANCISCO 33 26.26 866.610127 SAN GREGORIO 11 34.70 381.730129 SAN JUAN PEYOTAN 19 24.28 461.350134 SANTA BARBARA 52 24.85 1,292.390275 ORTEGA 2 18.89 37.770278 EL SAUCITO PEYOTAN 21 28.86 606.040342 CIENEGA DE SANTA ROSA 13 23.88 310.400355 EL SEGUNDO PASO (PASO CUATE) 9 25.54 229.840363 SANTA ROSA 10 16.34 163.37


0368 EL CHALATE 3 30.61 91.840434 EL RINCON 2 40.00 80.000654 LA CUESTA 3 13.83 41.500704 EL PICACHO 10 26.68 266.760752 SAN ISIDRO 15 24.18 362.650794 LAS PATAS 1 51.36 51.360828 ARROYO HONDO 4 40.92 163.671104 EL CAMPAMENTO (LA SILLETA) 5 20.19 100.951148 CERRO PELON 7 32.57 228.011241 EL LIMON 3 38.15 114.451398 EL MIRADOR 2 36.26 72.52

TOTAL 659 27.11 17,862.63


PARTIDA 3


PLAZO DE EJECUCIÓ

N

PARTIDA 3

CONSTRUCCIÓN DE 17,918.25 M², DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA FĆ=150 KG/CM² DE 8 CM DE ESPESOR , ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGIÓN T.M.A. 3/4”, NIVELACIÓN, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, COMPACTACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO CON ADITIVO, ASÍ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE CALIDAD DEL CONCRETO EN EL LABORATORIO, ACARREO DE SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. A REALIZARSE EN 490 VIVIENDAS DE 19 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE EL NAYAR, EN EL ESTADO DE NAYARIT.

ZONA DE SANTA

TERESA EN EL

MUNICIPIO DE EL

NAYAR.

87 DIAS NATURALES


CLAVE DE LA

LOCALIDAD (INEGI)


ÁREA PROMEDIO POR

PISO (M2)

AREA TOTAL POR

LOCALIDAD(M2)

0029 CEBOLLITAS 11 37.86 416.450034 LOS COAMILES 9 29.11 262.010055 DOLORES 41 25.25 1,035.240099 PALO BOLUDO 3 30.86 92.590137 SANTA TERESA 209 42.25 8,830.890191 LAS TORTUGAS 6 46.50 279.020215 RANCHO VIEJO 60 31.37 1,882.080222 LOS HUISACHES 6 38.28 229.670225 LINDAVISTA 36 32.26 1,161.410242 SAN VICENTE 38 34.44 1,308.570254 LOS LLANITOS 2 30.10 60.200664 LOS FIERROS 2 19.25 38.500689 MESA DE LOS HUICHOLES 22 34.34 755.430707 LOS PINITOS (DOLORES VIEJO) 14 37.08 519.111074 PIEDRA BOLA 3 36.71 110.121110 PICO DE AGUILA (TANKANINI) 7 43.89 307.261147 LA CIENEGUITA 15 32.67 490.111213 EL CARRIZO 1 34.93 34.931294 JUAN PEREZ 5 20.93 104.66

TOTAL 490 36.57 17,918.25


PARTIDA 4


PLAZO DE EJECUCIÓ

N

PARTIDA 4

CONSTRUCCIÓN DE 10,992.93 M², DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA FĆ=150 KG/CM² DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGIÓN T.M.A. 3/4”, NIVELACIÓN, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, COMPACTACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO CON ADITIVO, ASÍ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE CALIDAD DEL CONCRETO EN EL LABORATORIO, ACARREO DE SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. A REALIZARSE EN 476 VIVIENDAS DE 32 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE EL NAYAR, EN EL ESTADO DE NAYARIT.

ZONA DE AGUAMILP

A EN EL MUNICIPIO

DE EL NAYAR.

87 DIAS NATURALES


CLAVE DE LA

LOCALIDAD (INEGI)


ÁREA PROMEDIO POR

PISO (M2)

AREA TOTAL POR

LOCALIDAD(M2)0037 EL COLORIN 10 18.32 183.200039 EL CORDON 6 21.62 129.720067 HIGUERA GORDA 11 18.75 206.250069 LAS HIGUERAS 19 19.32 367.110073 HUAYNAMOTA 16 20.83 333.320085 EL MANGUITO 1 14.82 14.820091 NARANJITO DE COPAL 53 21.27 1,127.520097 LAS PALMAS 16 34.61 553.730116 PLAYA DE GOLONDRINAS 21 18.14 380.970131 SAN PABLO 12 19.58 234.950133 SAN RAFAEL 41 21.09 864.520139 EL ZAUZ 21 23.14 486.010154 ALTOS DE VENTANAS 1 62.15 62.150535 GUASIMA DEL CAIMAN 28 24.47 685.270541 LA GUACIMA 14 23.24 325.380553 LAS GUINEAS DE GUADALUPE 5 17.60 87.980582 JAZMINEZ 2 27.50 55.000586 PAREDES 5 31.68 158.380589 AGUAMILPA 8 21.67 173.380601 EL NOVILLERO (EL NOVILLERO VIEJO) 1 40.50 40.500614 EL SAUCITO 7 25.79 180.540653 CUAUHTEMOC 18 19.18 345.320717 POTRERO DE LA PALMITA 42 23.48 986.21


0746 LA VENTANILLA 10 32.09 320.880810 LOS YUGOS 5 21.37 106.840844 LAS AZUCENAS 5 38.45 192.231004 EL CIRUELAR 3 25.82 77.471154 LAS CUEVAS 1 14.31 14.311198 LA PALMITA 5 26.62 133.091200 EL ROBLE 45 22.45 1,010.341227 EMBARCADERO PASO DE ALICA 37 24.61 910.421255 LOS PAREJOS 7 35.02 245.12

TOTAL 476 23.09 10,992.93


PARTIDA 5


PLAZO DE EJECUCIÓ

N

PARTIDA 5

CONSTRUCCIÓN DE 10,348.43 M², DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA FĆ=150 KG/CM² DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGIÓN T.M.A. 3/4”, NIVELACIÓN, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, COMPACTACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO CON ADITIVO, ASÍ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE CALIDAD DEL CONCRETO EN EL LABORATORIO, ACARREO DE SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. A REALIZARSE EN 315 VIVIENDAS DE 56 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA YESCA, EN EL ESTADO DE NAYARIT.

ZONA DE HUAJIMIC

EN EL MUNICIPIO

DE LA YESCA.

87 DIAS NATURALES

LOS TRABAJOS DE PISO FIRME SE EJECUTARÁN EN LAS SIGUIENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA YESCA:

CLAVE DE LA

LOCALIDAD (INEGI)


ÁREA PROMEDIO POR

PISO (M2)

AREA TOTAL POR

LOCALIDAD(M2)

0002 ACATIQUE 1 69.43 69.430013 EL MASTEPE DE ABAJO 2 40.17 80.330024 BALITAS 2 62.34 124.680068 LA TINAJA 1 21.00 21.000073 GUADALUPE OCOTAN 49 28.79 1410.890085 HUAJIMIC 133 32.69 4348.360092 LAS JARAS 9 36.26 326.360127 LA MESA 4 27.75 1110143 PALO BLANCO 1 34.40 34.40167 PUENTE DE CAMOTLAN 21 25.91 544.060163 LOS POCHOTES 2 35.93 71.860175 SAN ANTONIO 5 39.28 196.410185 EL TERRERO 1 40.87 40.870190 EL TORIL 1 53.04 53.040204 EL MEZQUITE 3 18.68 56.040212 EL CAPULIN 1 45.00 450213 LOS CHILES 2 10.71 21.420214 COCOBASCO 7 17.60 123.210223 TIERRA BLANCA 4 30.93 123.730285 LA MESA DEL INGENIERO 3 69.89 209.680356 MARAVILLAS 2 48.44 96.870375 CERRO PRIETO 6 29.27 175.63


0407 EL FRESNO(MESA HUIZILAPAN) 1 59.76 59.760409 MESA DE MARGARITAS 1 73.29 73.290463 EL BUEYADERO 2 46.79 93.570709 RANCHO VIEJO 1 31.86 31.860793 LA ESCONDIDA 1 45.00 450801 LA HIGUERITA 2 59.06 118.120816 MALPASO 1 35.02 35.020819 MEDIA LUNA 1 25.65 25.650853 PIEDRAS GRANDES 1 17.78 17.780854 LAS PILAS 1 23.04 23.040873 EL RANCHITO 1 33.55 33.550934 MESA DE PAJARITOS 2 46.14 92.270954 LA AZALEA 5 23.39 116.970987 LA MESA DEL GUALAMO 1 36.62 36.621096 LA GRULLA (MESA DE CABADAS) 1 32.40 32.41039 BRINQUITOS 1 32.79 32.791136 OJO DE AGUA(BOLA NEGRA) 1 52.85 52.851169 LOS INDALECIOS 3 26.03 78.11257 EL HUMEDO 2 47.41 94.821280 EL OSO 2 36.68 73.361170 SAN JOSE 1 23.46 23.461180 LOS TANQUES 1 41.02 41.021195 OCOTA 1 39.81 39.811336 LA VERIJA 1 55.16 55.161337 BOLA NEGRA 1 36.08 36.081340 EL BUEYADERO(LOS FERNANDEZ) 1 20.13 20.131523 LA CLAVELLINA 1 80.75 80.751544 JOSE QUINTANILLA 1 65.99 65.991592 EL YERBANIZ 1 57.52 57.521598 COLONIA NUEVA 9 18.64 167.81627 LA JOYITA 1 33.78 33.781688 MESA DE CHAPALILLA 3 63.62 190.851695 LA PILA DE HIEDRA 1 56.00 56.001702 EL RANCHITO 1 28.99 28.99

TOTAL 315 32.85 10,348.43


PARTIDA 6


PLAZO DE EJECUCIÓ

N

PARTIDA 6

CONSTRUCCIÓN DE 1,714.81 M², DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA FĆ=150 KG/CM² DE 8 CM DE ESPESOR , ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGIÓN T.M.A. 3/4”, NIVELACIÓN, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, COMPACTACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO CON ADITIVO, ASÍ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE CALIDAD DEL CONCRETO EN EL LABORATORIO, ACARREO DE SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. A REALIZARSE EN 57 VIVIENDAS DE 32 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA YESCA, EN EL ESTADO DE NAYARIT.

ZONA DE PALMILLAS

EN EL MUNICIPIO

DE LA YESCA.

60 DIAS NATURALES


CLAVE DE LA

LOCALIDAD (INEGI)


ÁREA PROMEDIO POR

PISO (M2)

AREA TOTAL POR

LOCALIDAD(M2)0015 AMATLAN DE JORA 6 20.96 125.740016 HACIENDA DE AMBAS AGUAS 3 27.50 82.510060 LA CUCHILLA 1 25.41 25.410072 EL JIRON 3 30.94 92.830100 LA LABOR 1 28.91 28.910105 EL LIMON 1 29.82 29.820191 EL TRAPICHE 5 22.01 110.050114 LA MANGA 5 32.40 1620155 EL PINAL 2 31.10 62.190156 EL PINITO 1 60.95 60.950179 SAN PELAYO 4 25.91 103.640274 TAPESTES 1 20.00 200317 EL CARPINTERO(BAJIO BLANCO) 1 48.96 48.960448 LOS CERRITOS 2 36.12 72.240526 ALGODONCILLO 1 29.71 29.710529 EL CARRIZAL 2 31.68 63.360535 EL LIMON 1 53.74 53.740639 LA PLAYA 1 34.18 34.180695 LA HUERT DE HARO 1 39.23 39.230725 LOS TRIGOS 1 16.70 16.70742 ARROYO VERDE 2 25.43 50.860768 CERRO COLORADO 1 26.75 26.750880 EL RINCON 1 24.43 24.430935 EL BERNARDINO 1 31.35 31.35


1071 CORRAL BLANCO 1 32.69 32.691228 LA ATRAVESADA 1 40.00 401238 CERRO VERDE 1 42.20 42.21240 LA CIENEGA DE GARABATILLO 1 38.01 38.011264 LA LAGUNA 1 23.55 23.551328 LAS ANIMAS 1 32.25 32.251617 EL COASTECOMATE 2 20.81 41.611637 EL PARAISO 1 68.94 68.94

TOTAL 57 30.08 1,714.81


PARTIDA 7


PLAZO DE EJECUCIÓN

PARTIDA 7

CONSTRUCCIÓN DE 4,131.57 M², DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA FĆ=150 KG/CM² DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGIÓN T.M.A. 3/4”, NIVELACIÓN, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, COMPACTACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO CON ADITIVO, ASÍ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE CALIDAD DEL CONCRETO EN EL LABORATORIO, ACARREO DE SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. A REALIZARSE EN 133 VIVIENDAS DE 48 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA YESCA, EN EL ESTADO DE NAYARIT.

ZONA DE APOZOLCO

EN EL MUNICIPIO

DE LA YESCA.

80 DIAS NATURALES


CLAVE DE LA

LOCALIDAD (INEGI)


ÁREA PROMEDIO POR

PISO (M2)

AREA TOTAL POR

LOCALIDAD(M2)0001 LA YESCA 28 26.79 750.220014 LA MASTEPE DE ARRIBA 2 78.98 157.960017 APOZOLCO 14 25.61 358.530045 LA COFRADIA 1 71.83 71.830055 CORTAPICO 11 23.89 262.780083 HUAISTA 6 33.77 202.60099 LA LABOR 3 25.59 76.780112 LA MAGUEYERA 3 36.20 108.60118 MALINATE 3 44.91 134.730144 LAS PAPAS 1 34.65 34.650158 LOS PLANES 1 46.75 46.750498 GARABATILLO 1 36.37 36.370508 LOS SAUCES 1 19.41 19.410513 LOS ALAMOS 1 10.54 10.540516 LA CALERA 3 41.73 125.190569 LA CUMBRE 1 27.50 27.50586 EL COLOMO 1 22.05 22.050588 MESA DE MEZQUITE 2 25.19 50.370706 LA PRESA 1 36.24 36.240723 LA TORTUGA 4 30.21 120.850724 LA TORTUGUITA 1 47.49 47.490737 EL AGUACATE DE ARRIBA 2 41.19 82.380740 LOS AMOLES 1 51.98 51.980751 BARBECHITS 1 46.13 46.130762 LAS CANTERAS 1 31.32 31.320785 COYULTITA 1 18.48 18.48


0808 EL JORDAN 3 30.23 90.690879 RANCHO VIEJO 1 35.34 35.340942 EL PURGATORIO 3 32.14 96.410986 MESA DE LOS SAUCEDOS 2 39.37 78.741003 LOS SAUCES 2 33.11 66.221010 TEPIZUAQUE 1 31.04 31.041079 LA DELGADA 1 33.75 33.751091 EL FILO 1 21.78 21.781221 PLAN DEL MUERTO 2 36.90 73.81279 EL LIMONCITO(LA OSA) 1 44.00 441356 LAS COLMENAS 3 30.45 91.351365 LA CURVA 3 22.87 68.61390 LA JAHUITERA 1 48.00 481397 LA LADRILLERA 2 22.74 45.471423 LA MESA DEL YESQUERO 2 40.28 80.551440 PIEDRAS GRANDES 1 22.50 22.51445 PLAN DE GUADALUPE 1 39.75 39.751476 LA RINCONADA 3 29.22 87.661487 SANTA CRUZ 1 36.90 36.91634 EL MEZQUITE (TAMBORES) 2 20.91 41.821641 LAS SALVIAS 1 31.35 31.351677 LAS HUERTITAS 1 34.12 34.12

TOTAL 133 31.06 4,131.57

LA CANTIDAD DE PISOS FIRMES A EJECUTAR EN CADA LOCALIDAD, SE OBTUVO MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DE CÉDULAS DE INFORMACIÓN SOCIOECÓMICAS DURANTE LOS MESES DE ABRIL A MAYO DEL 2009, POR LO QUE A LA FECHA DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE PUEDEN PRESENTAR VARIACIONES (DECREMENTOS O INCREMENTOS) EN LAS CANTIDADES INDICADAS.

“EL LICITANTE” DEBERÁ CONSIDERAR QUE LAS FECHAS DE INICIO Y LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SON LAS INDICADAS EN LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.


(ANEXO POR CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN QUE SE CONCURSE)

PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTEANEXO A.D. 07

ESCRITO MEDIANTE EL CUAL “EL LICITANTE” MANIFIESTA QUE EN SU PLANTA LABORAL CUENTA (O NO CUENTA) CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

LUGAR Y FECHA

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIALDELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE NAYARIT.PRESENTE

EN RELACIÓN CON LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 00020018-001-09, PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE:PARTIDA X

CONSTRUCCIÓN DE _XXX___ M², DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA FĆ=150 KG/CM² DE 8 CM DE ESPESOR , ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGIÓN T.M.A. 3/4”, NIVELACIÓN, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, COMPACTACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO CON ADITIVO, ASÍ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE CALIDAD DEL CONCRETO EN EL LABORATORIO, ACARREO DE SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. A REALIZARSE EN XXX VIVIENDAS DE XXX LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XXX , EN EL ESTADO DE NAYARIT CONFORME AL ANEXO “A”

MANIFIESTO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EN MI PLANTA LABORAL CUENTO(O NO CUENTO) CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUYAS ALTAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SE HAN DADO CON SEIS MESES DE ANTELACIÓN A LA FECHA PREVISTA PARA LA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, OBLIGÁNDOME A PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO LAS ALTAS MENCIONADAS, A REQUERIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DELEGACIÓN FEDERAL EN NAYARIT, EN CASO DE EMPATE TÉCNICO.

A T E N T A M E N T E

___________________________NOMBRE CARGO Y FIRMA DELREPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO NO SERÁ CAUSA DE DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICIÓN.



PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE

ANEXO A.D. 08

MANIFESTACIÓN ESCRITA MEDIANTE LA CUAL “EL LICITANTE” DECLARA QUE PARA LA APLICACIÓN DEL CRITERIO DE CALIDAD HA TENIDO O NO AFECTACIÓN DE GARANTÍAS POR VICIOS OCULTOS O DE MALA CALIDAD DE LOS TRABAJOS

LUGAR Y FECHA.


EN RELACIÓN CON LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No 00020018-001-09,, PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE:

PARTIDA XXX


, MANIFIESTO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE MI REPRESENTADA HA(O NO HA) TENIDO AFECTACIÓN DE GARANTÍAS POR VICIOS OCULTOS O DE MALA CALIDAD DE LOS TRABAJOS EN NINGUNO DE LOS CONTRATOS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

No. CONTRATO CONTRATANTE FECHA INICIO FECHA TERMINACIÓN

LOS CONTRATOS MENCIONADOS SON LOS MISMOS CON LOS QUE ACREDITO LA ESPECIALIDAD, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA DE MI REPRESENTADA.


___________________________NOMBRE CARGO Y FIRMA DELREPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE



ANEXO A.F. 01

FORMATO DE FIANZA QUE EL CONTRATISTA PRESENTARA PARA RESPONDER DEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

NOMBRE DE LA AFIANZADORANUMERO DE LA PÓLIZA

DECLARACIÓN EXPRESA DE QUE LA AFIANZADORA CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

DECLARACIÓN DE QUE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA SE CONSTITUYE HASTA POR LA SUMA DE $ (NUMERO Y LETRA). LA QUE INVARIABLEMENTE SERÁ POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO SIN INCLUIR EL I.V.A.

A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

PARA GARANTIZAR POR (NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CONTRATISTA), EN CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO Y ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS Y DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, Nº ________DE FECHA , CUYA ADJUDICACIÓN SE LLEVO A CABO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I Y 48 FRACCION II DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 60 DE SU REGLAMENTO, CON FECHA QUE TIENE POR OBJETO H ASTA POR UN MONTO DE $ (NUMERO Y LETRA)

ESTA GARANTÍA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE TAL FORMA QUE SU VIGENCIA NO PODRÁ ACOTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA.

LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTÍA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIÉN SE SUJETARÁ PARA EL CASO DEL COBRO DE INTERESES QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, POR PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

QUE PARA LIBERAR LA FIANZA, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA DEPENDENCIA U ÓRGANO DESCONCENTRADO, SEGÚN CORRESPONDA.

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

_________________________________________FIRMA DEL REPRESENTANTE AUTORIZADO

POR LA AFIANZADORA.



ANEXO A.F. 02

FORMATO DE FIANZA PARA LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS ANTICIPOS, EN BASE AL CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS 48, 49 Y 50 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.



DECLARACIÓN DE QUE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA SE CONSTITUYE HASTA POR LA SUMA DE $ (DEBERÁ APARECER LA CANTIDAD AFIANZADA EN NUMERO Y LETRA LA QUE INVARIABLEMENTE SERÁ POR EL 100% DEL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO).

A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN.

PARA GARANTIZAR, ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO, POR (NOMBRE Y DOMICILIO DEL CONTRATISTA), LA CORRECTA APLICACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LA PARTE NO AMORTIZADA DE LOS ANTICIPOS, CORRESPONDIENTES AL X% ( POR CIENTO), PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS, QUE ES LA CANTIDAD $XXX (NUMERO Y LETRA) Y DEL X% (XXX POR CIENTO), PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS, QUE REPRESENTA LA CANTIDAD DE $XXX (NUMERO Y LETRA), CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 48 FRACCIÓN I Y 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y ARTÍCULO 63 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE: PARTIDA XXX


Nº DE FECHA______________,CUYO OBJETO CONSISTE EN_____________ ,CON UN MONTO TOTAL DE $____________ LA GARANTÍA SUBSISTIRÁ HASTA LA TOTAL AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS CORRESPONDIENTES Y EN CASO DE CONTROVERSIA DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS O JUICIOS LEGALES QUE SE INTERPONGAN, HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, ASIMISMO PERMANECERÁ EN VIGOR AUN EN LOS CASOS EN QUE LA DEPENDENCIA OTORGUE PRORROGAS O ESPERAS AL FIADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA DEBERÁ QUEDAR ABIERTA PARA PERMITIR QUE CUMPLA CON SU OBJETIVO DE TAL FORMA QUE NO PODRÁ ESTABLECERSE PLAZO ALGUNO QUE LIMITE SU VIGENCIA, LO CUAL NO DEBE CONFUNDIRSE CON EL PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO, PARA SU CANCELACIÓN SERÁ NECESARIO QUE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL LO MANIFIESTE EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO A LA AFIANZADORA.


LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTÍA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIÉN SE SUJETARÁ PARA EL CASO DEL COBRO DE INTERESES QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, POR PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN _________________________________________

FIRMA DEL REPRESENTANTE AUTORIZADO POR LA AFIANZADORA.



ANEXO A.F. 03

FORMATO DE FIANZA QUE EL CONTRATISTA PRESENTARA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.



DECLARACIÓN DE QUE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA SE CONSTITUYE HASTA POR LA SUMA DE $XXX (NUMERO Y LETRA. LA QUE INVARIABLEMENTE SERÁ POR EL 10% DEL TOTAL EJERCIDO).


PARA GARANTIZAR, ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, POR (NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CONTRATISTA), PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, DE VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRIERA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE_______. Nº______ , DE FECHA__________ OBJETO Y MONTO TOTAL $ XXX (NUMERO Y LETRA) Y TENDRÁ LA DURACIÓN DE DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA EN LA QUE CONSTE FORMALMENTE LA ENTREGA–RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, AL TERMINO DEL CUAL DE NO HABER INCONFORMIDAD DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, LA AFIANZADORA PROCEDERÁ A SU CANCELACIÓN, EN CASO DE PRESENTARSE ALGUNOS DE LOS CONCEPTOS QUE SE GARANTIZAN CON LA PRESENTE FIANZA, SE COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO A LA CONTRATISTA Y A LA AFIANZADORA, PARA LO CUAL LA VIGENCIA DE LA FIANZA SEGUIRÁ SUBSISTENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y JUICIOS LEGALES QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE. PARA LIBERAR LA FIANZA SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.

LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE LA MATERIA.

LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE CONTINUAR GARANTIZANDO EL CRÉDITO A QUE ESTA SE REFIERE, AUN EN EL CASO DE QUE SE OTORGUEN PRORROGAS O ESPERA AL DEUDOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE GARANTIZAN. LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA DEBERÁ QUEDAR ABIERTA PARA PERMITIR QUE CUMPLA CON SU OBJETIVO DE TAL FORMA QUE NO PODRÁ ESTABLECERSE PLAZO ALGUNO QUE LIMITE SU VIGENCIA, LO CUAL NO DEBE CONFUNDIRSE CON EL PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO.

LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 95, 95BIS Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR, ASIMISMO RENUNCIA AL DERECHO QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO 119 DE LA CITADA LEY.

FECHA DE EXPEDICIÓNFIRMA DEL REPRESENTANTE AUTORIZADO POR LA AFIANZADORA.DIRECCIÓN GENERAL DE __________________________CONTRATO No.___________________PARTIDA: _______________________



ANEXO A.F. 04FORMATO DE FIANZA QUE EL CONTRATISTA PRESENTARA PARA RESPONDER DEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, EN BASE AL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 68, FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

NOMBRE DE LA AFIANZADORANUMERO DE LA PÓLIZADECLARACIÓN EXPRESA DE QUE LA AFIANZADORA CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

ENDOSO DE AUMENTO Y/O AMPLIACIÓN A LA FIANZA No: _______________________________

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, SE HACE CONSTAR QUE POR MEDIO DE ESTE DOCUMENTO, QUE LA FIANZA NÚMERO _________ DE FECHA_____________ QUE EXPEDIMOS HASTA POR LA CANTIDAD DE $ (NÚMERO Y LETRA)


PARA GARANTIZAR POR ________________ EN CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO Y ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS Y DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, No ____________ DE FECHA____________, QUE TIENE POR OBJETO: _________________ HA SIDO MODIFICADA CONFORME A LO SIGUIENTE: PLAZO DE EJECUCIÓN:PLAZO DE EJECUCIÓN ANTERIOR DEL CONTRATO: (__DÍAS NATURALES, DEL D/M/A AL D/M/A)PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO:(__DÍAS NATURALES, DEL D/M/A AL D/M/A)QUEDA (AUMENTADO O DISMINUÍDO) EL CONTRATO EN: (___DÍAS NATURALES)

MONTO DEL CONTRATOMONTO ANTERIOR DEL CONTRATO: $(NÚMERO Y LETRA)MONTO DEL CONVENIO MODIFICATORIO: $(NÚMERO Y LETRA)QUEDA (AUMENTADO O DISMINUÍDO) EL CONTRATO EN: $(NÚMERO Y LETRA)

MONTO DE LA FIANZAMONTO ANTERIOR DE LA FIANZA AL CONTRATO: $(NÚMERO Y LETRA)MONTO DE LA FIANZA AL CONVENIO: $(NÚMERO Y LETRA)QUEDA (AUMENTADA O DISMINUÍDA) LA FIANZA EN: $(NÚMERO Y LETRA)

DE CONFORMIDAD AL CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, No_________ DE FECHA ___________, DE ACUERDO CON SU CLÁUSULA _______ DEL CONTRATO A QUE SE HACE REFEERENCIA.

A EXCEPCIÓN DE DICHA MODIFICACIÓN, SUBSISTIRÁN INALTERADOS LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES EN QUE ORIGINALMENTE FUE EXPEDIDA LA FIANZA.

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN______________________

FIRMA DEL REPRESENTANTE AUTORIZADO POR LA AFIANZADORA.




ANEXO A.T. 01

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

LUGAR Y FECHA


EN CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 00020018-001-09, PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE: PARTIDA XXXCONSTRUCCIÓN DE ____XXX_______ M2, DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, DE RESISTENCIA FĆ=150 KG/CM² DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGIÓN T.M.A. 3/4”, NIVELACIÓN, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, COMPACTACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO CON ADITIVO, ASÍ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE CALIDAD DEL CONCRETO EN EL LABORATORIO, ACARREO DE SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. A REALIZARSE EN ___XXX_____ VIVIENDAS DE XXX____LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE _____XXX___________ EN EL ESTADO DE NAYARIT, DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EL LICITANTE _________________________, A QUIEN REPRESENTO, NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 51 Y 78, PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y QUE POR SU CONDUCTO NO PARTICIPAN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE SE ENCUENTREN INHABILITADAS POR RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 51, DE LA PROPIA LEY.

DE NO MANIFESTARSE CON VERACIDAD LO ANTERIOR, SERÁ CAUSA DE RESCISIÓN DEL CONTRATO OBJETO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO.

ATENTAMENTE

____________________________NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE




ANEXO A.T. 02

MANIFESTACIÓN ESCRITA DANDO A CONOCER EL DOMICILIO PARA OÍR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE SE DERIVEN DE LOS ACTOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

LUGAR Y FECHA

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIALDELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE NAYARIT.PRESENTEEL SUSCRITO A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE __________________ EN CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 00020018-001-09 RELATIVAS A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE:

PARTIDA XXXCONSTRUCCIÓN DE __XXX_________ M2, DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, DE RESISTENCIA FĆ=150 KG/CM² DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGIÓN T.M.A. 3/4”, NIVELACIÓN, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, COMPACTACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO CON ADITIVO, ASÍ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE CALIDAD DEL CONCRETO EN EL LABORATORIO, ACARREO DE SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. A REALIZARSE EN ____XXX____ VIVIENDAS DE _XXX___LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ________XXX________ EN EL ESTADO DE NAYARIT .MANIFIESTO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EL DOMICILIO PARA RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y EN SU CASO, PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE ES EL QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA:

CALLE Y NÚMERO:COLONIA:CÓDIGO POSTAL:DELEGACIÓN O MUNICIPIO:ENTIDAD FEDERATIVA:TELÉFONO:FAX:CORREO ELECTRÓNICO:

EN ESTE DOMICILIO SE ME PODRÁN PRACTICAR NOTIFICACIONES, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, MISMAS QUE SURTIRÁN TODOS SUS EFECTOS LEGALES, MIENTRAS NO SEÑALE OTRO DISTINTO.

ATENTAMENTE

____________________________________________NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

(EL DOMICILIO SEÑALADO DEBERÁ COINCIDIR CON EL DOMICILIO FISCAL Y EL REGISTRO PATRONAL ANTE EL I.M.S.S.)




ANEXO A.T. 03

ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURÍDICA DE “EL LICITANTE”

EL SUSCRITO _____________________ A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE ____________________ MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS AQUÍ ASENTADOS SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS, ASÍ COMO QUE CUENTO CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LAS PROPOSICIONES EN LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.00020018-001-09

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:DOMICILIO: CALLE Y NÚMERO:COLONIA: DELEGACIÓN O MUNICIPIO:CÓDIGO POSTAL ENTIDAD FEDERATIVA:TELÉFONOS: FAX:CORREO ELECTRÓNICO (E - MAIL):NUMERO DE LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA ________________________DE FECHA____________________ E INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO CON NUMERO.NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE DE LA MISMA:

RELACIÓN DE ACCIONISTAS:APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE(S)

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL:

REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA:

NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE:

DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTAD:ESCRITURA PÚBLICA No. : DE FECHA:NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGÓ:

(ANOTAR EL NOMBRE DE LA CIUDAD DONDE SE EXPIDE EL ESCRITO)

PROTESTO LO NECESARIO

ATENTAMENTE





ANEXO A.T. 04

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, MEDIANTE LA CUAL “EL LICITANTE” MANIFIESTA QUE POR SÍ MISMO O ATRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁ DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIÓNES

LUGAR Y FECHA


EL SUSCRITO_______________________ A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA _____________________, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE ME COMPROMETO A CONDUCIRME CON PROBIDAD Y HONRADEZ ÍNTEGRAMENTE EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 00020018-001-09, RELATIVO A: PARTIDA XXX


ABSTENIÉNDOME DE DESPLEGAR CONDUCTAS POR MI MISMO O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ”LA SEDESOL”, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIÓNES, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y CUALQUIER OTRO ASPECTO QUE NOS OTORGUE CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS, CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

ATENTAMENTE





ANEXO A.T. 05

MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES, POLÍTICAS Y SOCIALES.

LUGAR Y FECHA


EL SUSCRITO___________________ A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE __________________________________ EN CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 00020018-001-09 RELATIVO A:

PARTIDA XXX


MANIFIESTO A USTED BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SE CONOCE EL SITIO DONDE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS ASÍ COMO SUS CONDICIONES AMBIENTALES, POLÍTICAS Y SOCIALES Y DE HABER CONSIDERADO LAS MODIFICACIONES QUE SE EFECTUARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.

ATENTAMENTE

____________________________________________

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE



PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTEANEXO A.T. 06

MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER EL MODELO DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS

LUGAR Y FECHA


EL SUSCRITO ______________________A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE __________________________EN CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No... 00020018-001-09 RELATIVO A: PARTIDA XXX

CONSTRUCCIÓN DE _XXX___ M², DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA FĆ=150 KG/CM² DE 8 CM DE ESPESOR , ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGIÓN T.M.A. 3/4”, NIVELACIÓN, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, COMPACTACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO CON ADITIVO, ASÍ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE CALIDAD DEL CONCRETO EN EL LABORATORIO, ACARREO DE SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. A REALIZARSE EN XXX VIVIENDAS DE XXX LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XXX , EN EL ESTADO DE NAYARIT CONFORME AL ANEXO “A” MANIFIESTO A USTED BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD CONOCER EL CONTENIDO DEL

CONTRATO Y SUS ANEXOS, MANIFESTANDO MI CONFORMIDAD DE AJUSTARME A SUS

TÉRMINOS.

ATENTAMENTE

____________________________________________NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTELEGAL DEL LICITANTE


IMPRESIÓN DEL NOMBRE O PAPEL MEMBRETADO DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE PARTICIPA EN LA LICITACION

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIALLICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.

00020018-001-09

DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE NAYARIT.NÚMERO DE EXPEDIENTE: LPN-SDS-NAY/PDZP-OP-00_/09


PERIODO FECHA DE INICIO: __________ DE 2009

PLAZO DE EJECUCIÓN: ______ DÍAS

FECHA DE TÉRMINO: ________________ DE 2009

OBRA:UBICACIÓN:RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

ANEXO A.T. 07PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS DESGLOSADO POR PARTIDAS

(PROGRAMA DE BARRAS)(El periodo que se presente será de manera semanal y mensual)

CLAVE/No DESCRIPCIÓN CANTIDAD

% PERIODO 1. PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

%% ACUMULADO

ATENTAMENTE.

_______________________________________NOMBRE, CARGO Y FIRMADEL REPRESENTANTELEGAL DEL LICITANTE




00020018-001-09







ANEXO A.T. 08PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES

(El periodo que se presente será de manera semanal y mensual)

CLAVE/

NoDESCRIPCION CANTIDAD


1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

%% ACUMULADO

ATENTAMENTE

___________________________________________NOMBRE, CARGO Y FIRMADEL REPRESENTANTE LEGALDEL LICITANTE




00020018-001-09







ANEXO A.T. 09PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

(El periodo que se presente será de manera semanal y mensual )

CLAVE/

NoDENOMINACIÓN DEL

EQUIPOCANTIDAD


1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

%% ACUMULADO

ATENTAMENTE

___________________________________________NOMBRE, CARGO Y FIRMADEL REPRESENTANTELEGAL DEL LICITANTE




00020018-001-09







ANEXO A.T. 10PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA, PERSONAL OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS(El periodo que se presente será de manera semanal y mensual)

CLAVE/

NoCATEGORIA CANTIDAD


1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

%% ACUMULADO

ATENTAMENTE





00020018-001-09







ANEXO A.T. 11

PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO(El periodo que se presente será de manera semanal y mensual )

CLAVE/No CATEGORIA

CANTIDAD/UNIDAD

%PERIODO 1. PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4Personal Directivo

Personal Técnico

Personal Administrativo

%% ACUMULADO

ATENTAMENTE

___________________________________________NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE




ANEXO A.T. 12

MANIFESTACIÓN DE HABER ASISTIDO A LA JUNTA DE ACLARACIONES

LUGAR Y FECHA


EL SUSCRITO ______________________A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE __________________________EN CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No... 00020018-001-09 RELATIVO A: PARTIDA XXX

CONSTRUCCIÓN DE _XXX___ M², DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA FĆ=150 KG/CM² DE 8 CM DE ESPESOR , ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGIÓN T.M.A. 3/4”, NIVELACIÓN, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, COMPACTACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO CON ADITIVO, ASÍ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE CALIDAD DEL CONCRETO EN EL LABORATORIO, ACARREO DE SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. A REALIZARSE EN XXX VIVIENDAS DE XXX LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XXX , EN EL ESTADO DE NAYARIT CONFORME AL ANEXO “A” MANIFIESTO A USTED BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD HABER (HABER O NO HABER)

ASISTIDO A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA PRESENTE LICITACIÓN, MANIFESTANDO QUE

LAS OBSERVACIONES Y MODIFICACIONES REALIZADAS EN LA MISMA HAN SIDO CONSIDERADOS

PARA LA ELABORACIÓN DE MI PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA.

ATENTAMENTE





ANEXO A.T. 13

RELACIÓN DE BANCOS DE MATERIALESLUGAR Y FECHA


EN RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 00020018-001-09 RELATIVA A LOS TRABAJOS DE: PARTIDA XXX

CONSTRUCCIÓN DE _XXX___ M², DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA FĆ=150 KG/CM² DE 8 CM DE ESPESOR , ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGIÓN T.M.A. 3/4”, NIVELACIÓN, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, COMPACTACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO CON ADITIVO, ASÍ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE CALIDAD DEL CONCRETO EN EL LABORATORIO, ACARREO DE SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. A REALIZARSE EN XXX VIVIENDAS DE XXX LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XXX , EN EL ESTADO DE NAYARIT CONFORME AL ANEXO “A” MANIFIESTO QUE, DE RESULTAR ADJUDICATARIO DE LA OBRA QUE SE LICITA, LA UBICACIÓN DE LOS BANCOS DE MATERIALES PÉTREOS QUE SE UTILIZARÁN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL VOLUMEN A EXTRAER Y LA DISTANCIA AL LUGAR DE LA OBRA, SERÁN LOS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

UBICACIÓN VOLUMEN A EXTRAER DISTANCIA A LA OBRA

SE ANEXA CROQUIS DE LOCALIZACIÓN.(PARA EL CASO DE QUE EL LICITANTE EXPLOTE POR SI MISMO LOS BANCOS) ASIMISMO, MANIFIESTO QUE LOS BANCOS DE MATERIALES PROPUESTOS SE ENCUENTRAN LIBRES DE GRAVAMENES, QUE SE OBTENDRÁN OPORTUNAMENTE LOS PERMISOS PARA SU EXPLOTACIÓN Y QUE SE PAGARÁN LAS REGALÍAS CORRESPONDIENTES.

(EN EL CASO DE QUE SE ADQUIERÁN CON UN PROVEEDOR) EL PROVEEDOR CON EL QUE SERÁN ADQUIRIDOS LOS MATERIALES ES ___________________________, DE QUEN ANEXO LAS CARTAS COMPROMISO DE SUMINISTRO EN TIEMPO Y FORMA, RESPECTIVAS.

ATENTAMENTE

__________________________________________NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTELEGAL DEL LICITANTE


CROQUIS DE LOS BANCOS DE MATERIALES

NOTA: DEBERA INDICARSE LA UBICACIÓN DEL(LOS) BANCO(S) Y LAS LOCALIDADES DONDE SE EJECUTARÁ LA OBRA, ASÍ COMO LAS DISTANCIAS Y ACOTAMIENTOS


SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIALDELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE NAYARIT.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. _____________

M.C.1 MODELO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A CELEBRAR

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE NAYARIT.

CONTRATO NO. ____________________________

CONTRATISTA:“________________.”

OBJETO: PARTIDA: XCONSTRUCCIÓN DE ____XXX______ M², DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA FĆ=150 KG/CM² DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGIÓN T.M.A. 3/4”, NIVELACIÓN, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, COMPACTACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO CON ADITIVO, ASÍ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE CALIDAD DEL CONCRETO EN EL LABORATORIO, ACARREO DE SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. A REALIZARSE EN __XXX__ VIVIENDAS DE __XXX_ LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ___XXX________, EN EL ESTADO DE NAYARIT, CONFORME AL ANEXO “A”

IMPORTE: $ _________ (EN LETRA), IVA INCLUIDO.

VIGENCIA: INICIO __ DE _______ DE 2009 Y TÉRMINO __ DE __________ DE 2009




CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, REPRESENTADA POR LA C. RITA MARÍA ESQUIVEL REYES_, EN SU CARÁCTER DE DELEGADA FEDERAL EN EL ESTADO DE NAYARIT Y POR LA OTRA (______________________), REPRESENTADA POR EL C. _______________, EN SU CARÁCTER DE: _______________, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA SEDESOL” Y “EL CONTRATISTA”, RESPECTIVAMENTE, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

D E C L A R A C I O N E S:

I.- “LA SEDESOL” DECLARA POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES QUE:

I.1.- ES UNA DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL CENTRALIZADA DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 2º Y 26 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, Y DE ACUERDO AL ARTÍCULO 32. TIENE ENTRE OTRAS ATRIBUCIONES LAS DE FORMULAR, CONDUCIR Y EVALUAR LA POLÍTICA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y EN SU CASO, PROVEER LO NECESARIO PARA EL EXACTO CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.

I.2.- SU REPRESENTANTE LA C. RITA MARIA ESQUIVEL REYES, EN SU CARÁCTER DE DELEGADA FEDERAL EN EL ESTADO DE NAYARIT, ESTA FACULTADO PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 1,2,3,17 FRACCION VI,36, FRACCION VII, 37, 44 FRACCIÓN V, VII Y XXI Y 45 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.

I.3.- SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES SDS 060209 P13,CON DOMICILIO PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, ES EL UBICADO EN UBICADA EN AVENIDA REY NAYAR Nº 43, COL. BUROCRATA FEDERAL, C.P. 63256 TEPIC, NAYARIT, MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

I.4.- CONFORME AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2009, APROBADO AL RAMO ADMINISTRATIVO 20.- DESARROLLO SOCIAL, EN LO CORRESPONDIENTE A LOS PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, ESPECIFICADOS EN EL ARTÍCULO 26, LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL AUTORIZÓ RECURSOS MEDIANTE OFICIO SDSH/2009/AE/212/0837/2497, DE FECHA 7 DE AGOSTO DEL 2009, SIGNADO POR EL DR. GERMAN PALAFOX PALAFOX, PARA EL PROGRAMA S716 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS.

I.5.- QUE LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZÓ CON BASE A LOS ARTÍCULOS 134 CONSTITUCIONAL, 24, 27 FRACCIÓN I, 28, 30 FRACCION I, 31, 45 FRACCION I Y 46 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEL FALLO DE FECHA________DE____2009.Nº________CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE _____XXX____ M², DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA FĆ=150 KG/CM² DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGIÓN T.M.A. 3/4”, NIVELACIÓN, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, COMPACTACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO CON ADITIVO, ASÍ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE CALIDAD DEL CONCRETO EN EL LABORATORIO, , ACARREO DE SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO




NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. A REALIZARSE EN ___XXX_ VIVIENDAS DE _XXX_ LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ______XXX____, EN EL ESTADO DE NAYARIT CONFORME AL ANEXO “A”

II.- “EL CONTRATISTA” DECLARA POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES QUE:

II.1.- ACREDITA LA EXISTENCIA DE SU PERSONALIDAD MEDIANTE LA ESCRITURA CONSTITUTIVA NO. ________, DE FECHA ______ DE ______ DE _______, OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO, LIC. __________________, TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NO. ____, EN LA CIUDAD DE __________.

II.2.- QUE SU REPRESENTANTE EL (LA) C. _____________________, ACREDITA SU PERSONALIDAD DE _______________, MEDIANTE LA ESCRITURA CONSTITUTIVA NO. ___________, DE FECHA _____ DE _______DE ______, OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO, LIC. ____________________________, TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NO. ____, EN LA CIUDAD DE ________________________. Y CUENTA CON LAS FACULTADES PARA CONTRATAR Y REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ÉSTE CONTRATO. Y QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO MODIFICADAS TOTAL O PARCIALMENTE CON ANTERIORIDAD A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO.

Y/O (PARA EL CASO DE PERSONA FÍSICA)

II.3.- EL C. ---------------------------------, QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOLIO NO. ------------------ EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL; ACREDITA SU CARÁCTER DE ---------------------.

II.4.- TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y

ECONÓMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ÉSTE CONTRATO.

II.5.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN: ------------------------------, COLONIA -------------, C. P. ______ EN ---------------------------------, TELÉFONO/FAX -------------------------, LO QUE ACREDITA CON MANIFIESTO ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ÉSTE CONTRATO.

II.6.- SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CON EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO _______. Y SU REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANOS DEL SEGURO SOCIAL ES _______________.

II.7.- CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO; LAS NORMAS PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES Y DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES; ASÍ COMO LAS DEMÁS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y, EN GENERAL, TODA LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA OBRA MATERIA DEL CONTRATO.

LAS PARTES CONVIENEN QUE SON ANEXOS INTEGRANTES DEL PRESENTE CONTRATO LOS SIGUIENTES:

ANEXO 1. ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS ANEXO 2. CATÁLOGO DE CONCEPTOS.ANEXO 3. PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.




ANEXO 4. PROYECTO TIPO PISO FIRME.ANEXO 5. PROCEDIMIENTO PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS FUTUROS, QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO.

II.8.- HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARÁ LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCIÓN.

II.9 BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN LOS ARTICULOS 51 y 78 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

II.10 PREVIAMENTE A LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO, PRESENTÓ EL “ACUSE DE RECEPCIÓN” QUE EMITE EL SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, A EFECTO DE ACREDITAR QUE SE ENCUENTRA AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES EN TÉRMINOS DE LA REGLA I.2.1.16 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2008, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27 DE MAYO DE 2008, Y EL OFICIO CIRCULAR No. UNAOSFP/309/0743/2008 EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y PUBLICADO EL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2008.

II.11 BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD Y DE CONFORMIDAD CON LO QUE DISPONE EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE, MANIFIESTA QUE SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.

III. DECLARAN “LA SEDESOL” Y “EL CONTRATISTA” QUE:

III.1. LA CONVOCATORIA QUE ORIGINAN EL PRESENTE CONTRATO, LA BITÁCORA QUE SE GENERE, EL PROPIO CONTRATO Y SUS ANEXOS SON LOS INSTRUMENTOS QUE VINCULAN A LAS PARTES EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES.

III.2. LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO NO MODIFICAN LA CONVOCATORIA QUE LE DA ORIGEN.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:

C L Á U S U L A S:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

“LA SEDESOL” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE _____XXX____ M², DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA FĆ=150 KG/CM² DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGIÓN T.M.A. 3/4”, NIVELACIÓN, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, COMPACTACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO CON ADITIVO, ASÍ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR,MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE CALIDAD DEL CONCRETO EN EL LABORATORIO, ACARREO DE SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. A REALIZARSE EN __X____ VIVIENDAS DE _XXX_ LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE _____XXX_____, EN EL ESTADO DE NAYARIT, CONFORME AL ANEXO “A”, OBLIGÁNDOSE A REALIZAR ESTA OBRA HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Nº 000200XX-001-09, LA BITÁCORA Y LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS Y NORMAS SEÑALADOS EN LA DECLARACIÓN II.7 DE ESTE CONTRATO QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.




QUEDA ENTENDIDO POR LAS PARTES QUE LA BITÁCORA QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, FORMARÁ PARTE DEL MISMO Y SU USO SERÁ OBLIGATORIO. DE IGUAL FORMA, QUEDA PACTADO QUE EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE INSTRUMENTO, PASARÁ A FORMAR PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.

EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $ __________ (IMPORTE CON LETRAS 00/100 M.N.), MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN UN PLAZO DE _XXX_ DÍAS NATURALES, INICIANDO LOS TRABAJOS EL DÍA _XXX_ DE ____XXX_____DE 2009 Y A TERMINARLOS A MÁS TARDAR EL DÍA _XXX__ DE ___XXX____DE 2009, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO, ELABORANDO EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE CONFORME AL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DE DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIALES Y DEL INMUEBLE.

“LA CONTRATISTA”, PREVIAMENTE A LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, DEBERÁ TRAMITAR Y OBTENER DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LOS DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIALES ASÍ COMO LA PROPIEDAD O LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INCLUYENDO DERECHOS DE VÍA Y EXPROPIACIÓN DE INMUEBLES SOBRE LOS CUALES SE EJECUTARÁN LAS OBRAS PÚBLICAS, O EN SU CASO LOS DERECHOS OTORGADOS POR QUIEN PUEDA DISPONER LEGALMENTE DE LOS MISMOS.

ASIMISMO, “LA SEDESOL” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA”, EL(LOS) INMUEBLE(S) EN LOS QUE DEBA(N) LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO LOS DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN, CUYA TRAMITACIÓN SEA COMPETENCIA DE “LA SEDESOL”, OBSERVANDO, TANTO “LA SEDESOL” COMO “EL CONTRATISTA”, LAS DISPOSICIONES QUE EN MATERIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO URBANO Y CONSTRUCCIÓN RIJAN EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL.

EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “LA SEDESOL” EN LA ENTREGA OPORTUNA DEL(LOS) INMUEBLE(S) EN LOS QUE DEBA(N) LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS A “EL CONTRATISTA”, PRORROGARÁ EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA CONCLUSIÓN DE LA OBRA, DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL(LOS) INMUEBLE(S).

QUINTA: ANTICIPOS.

“LA SEDESOL” OTORGARÁ A “EL CONTRATISTA” POR CONCEPTO DE ANTICIPOS EL 30% (TREINTA POR CIENTO) DE LA ASIGNACIÓN APROBADA AL CONTRATO EN EL PRESENTE EJERCICIO, QUE SERÁ ENTREGADO CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS Y QUE DEBERÁ SER APLICADA POR “EL CONTRATISTA” DE LA FORMA SIGUIENTE:




EL 30% (TREINTA POR CIENTO) DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA AL CONTRATO QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE $ ------------------ (IMPORTE CON LETRAS 00/100 M.N.), MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, PARA QUE “EL CONTRATISTA” REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS, ASI COMO, PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS QUE SE DEBERÁN OTORGAR.

EL ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, DEBIÉNDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACIÓN FINAL.

PARA LA AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS, EN CASO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, ÉSTE SE OBLIGA A REINTEGRAR A “LA SEDESOL” EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA LA DETERMINACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERÁN LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DEBIDAMENTE COMPROBADOS A SATISFACCIÓN DE “LA SEDESOL”, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO, A LOS DATOS BÁSICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISIÓN, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, PUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA Y “EL CONTRATISTA” SE COMPROMETA A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL PLAZO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, ÉSTE SE OBLIGA A PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “LA SEDESOL”.

SE PODRÁN OTORGAR ANTICIPOS PARA LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES QUE SE CELEBREN, SIN EXCEDER EL PORCENTAJE ORIGINALMENTE AUTORIZADO RESPECTO DEL PRESENTE CONTRATO Y A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS PARA LOS IMPORTES RESULTANTES DEL AJUSTE DE COSTOS DEL CONTRATO, QUE SE GENEREN DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE QUE SE TRATE.

SEXTA: FORMA DE PAGO.

LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES CON UNA PERIODICIDAD DE QUINCE DÍAS (15), ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO CONFORME A LAS PREVISIONES DEL ARTICULO 102 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LAS QUE SERÁN PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DENTRO DE LOS 6 (SEIS) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN DEBERÁ REVISAR, Y EN SU CASO, AUTORIZAR LA ESTIMACIÓN. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ÉSTAS SE




RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN. DICHA ESTIMACIÓN, ESTARÁ CONFORMADA POR LOS GENERADORES DE VOLUMEN DE OBRA EJECUTADA POR PISO, ACOMPAÑADOS POR SUS RESPECTIVAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN POR BENEFICIARIO, DEBIDAMENTE SIGNADOS POR EL BENEFICIARIO Y EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ, MISMOS QUE DEBERÁN ENTREGARSE A “LA SEDESOL” EN HOJAS FOLIADAS, INDICANDO NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO, NUMERO DE FOLIO DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS), METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS NÚMERO DE PLANO O CROQUIS QUE SIRVIÓ DE APOYO AL GENERADOR, NÚMERO DE ESTIMACIÓN, NÚMERO DE CONTRATO Y FECHA.

LOS NÚMEROS GENERADORES DEBERÁN PRESENTARSE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL CONTRATISTA Y/O SU REPRESENTANTE. LOS GENERADORES, DEBEN SER REALIZADOS CON CALIDAD Y PROFESIONALISMO, SE DIBUJARÁN LOS CROQUIS NECESARIOS Y SE DEBE DE REALIZAR UNA RECOPILACIÓN CORRECTA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, SE VERIFICARÁ QUE TODOS LOS DATOS SEAN CORRECTOS, LEGIBLES Y COMPLETOS. ASÍ MISMO SE DEBERÁ PRESENTAR LA BITÁCORA DEBIDAMENTE FIRMADA POR LAS PARTES. EL CONTRATISTA ESTA OBLIGADO A FORMULAR TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA ESTIMACIÓN EN FORMA CLARA SIN TACHADURAS O ENMENDADURAS, DE MANERA QUE LOS DATOS DE ESTA COINCIDAN CON EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y CON BASE EN LOS AVANCES CORRESPONDIENTES DENTRO DE LOS SEIS DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE Y SERÁN PAGADAS POR “LA SEDESOL”POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN LAS ESTIMACIONES MENSUALES, DENTRO DE UN PLAZO DE 20 DIAS CONTADOS A PARTIR DE QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR EL RESIDENTE DE LA OBRA.

EL RESIDENTE DE OBRA EFECTUARÁ LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERÁ DE QUINCE DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ÉSTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS DEBERAN PAGARSE POR PARTE DE “LA SEDESOL”, CON DOMICILIO UBICADO EN LA AV. REY NAYAR No. 43, COL. BURÓCRATA FEDERAL, TEPIC, NAYARIT, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADOS POR LA RESIDENCIA DE OBRA

EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, SE LE PAGARÁ GASTOS FINANCIEROS, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES, DESDE LA FECHA QUE SE VENCIÓ EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA”.

TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA” SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 55 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “LA SEDESOL”.




NO SE CONSIDERARÁ PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE "EL CONTRATISTA" SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE, O EN EL FINIQUITO, SI DICHO PAGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD.

SÉPTIMA: GARANTÍAS.

LAS PARTES RECONOCEN QUE PREVIAMENTE A LA SUSCRIPCIÓN DE ESTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” PRESENTÓ LAS GARANTÍAS QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN:

A) PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR ANTE “LA SEDESOL”, FIANZA QUE GARANTICE LA TOTALIDAD DEL MONTO CONCEDIDO, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, OTORGADA POR INSTITUCIÓN DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION, MISMA QUE SERÁ PRESENTADA DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE “EL CONTRATISTA” RECIBA COPIA DEL FALLO DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

B) PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR FIANZA DEBIDAMENTE AUTORIZADA, A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA CONTRATADA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, ESTA GARANTIA DEBERÁ SER PRESENTADA POR “EL CONTRATISTA” A “LA SEDESOL”, DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN LA QUE “EL CONTRATISTA” RECIBA LA NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” QUEDARÁ OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL PRESENTE CONTRATO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- “EL CONTRATISTA” GARANTIZARÁ LOS TRABAJOS DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES ANTERIORES A LA RECEPCIÓN FORMAL DE LOS MISMOS, SUSTITUYENDO LA FIANZA VIGENTE DE CUMPLIMIENTO POR OTRA GARANTÍA QUE A SU ELECCIÓN PODRÁ SER MEDIANTE: a) FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA, b) POR CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE POR EL EQUIVALENTE AL CINCO POR CIENTO (5%) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA ó c) APORTAR RECURSOS LÍQUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MISMO MONTO EN FIDEICOMISOS ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS PARA ELLO, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, DE VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN. ESTA GARANTÍA TENDRÁ UNA VIGENCIA DE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” HAYA OPTADO POR UNA PÓLIZA DE FIANZA, ÉSTA DEBERÁ SER OTORGADA POR INSTITUCIÓN MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN A SATISFACCIÓN DE “LA SEDESOL” CON VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA. DICHA PÓLIZA DEBERÁ CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES:

1. NÚMERO, FECHA, OBJETO E IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO.

2. NOMBRE Y CARGO DE LOS REPRESENTANTES QUE SUSCRIBEN EL CONTRATO.




3. QUE SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y LAS DEMÁS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES.

4. QUE LA FIANZA SE OTORGA EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO.

5. QUE GARANTIZA LAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN, VICIOS OCULTOS O CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS MOTIVO DEL CONTRATO, AÚN CUANDO PARTE DE ELLAS SE HUBIERAN SUBCONTRATADO, DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES ESTABLECIDAS EN EL MISMO.

6. QUE LA FIANZA ESTARÁ EN VIGOR POR UN AÑO, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS Y, EN CASO DE DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN, VICIOS OCULTOS O CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD DERIVADAS DEL CONTRATO, CONTINUARÁ VIGENTE HASTA QUE SE CORRIJAN LOS DEFECTOS Y SE SATISFAGAN LAS RESPONSABILIDADES.

7. QUE PARA CANCELAR LA FIANZA, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE “LA SEDESOL”, QUE LA PRODUCIRÁ SÓLO CUANDO “EL CONTRATISTA” HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO.

8. QUE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 93, 94, 95 Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” HAYA OPTADO POR UNA CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE O APORTE RECURSOS LÍQUIDOS EN FIDEICOMISO, SE DEBERÁN OTORGAR A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN A SATISFACCIÓN DE “LA SEDESOL”.

“EL CONTRATISTA”, EN SU CASO PODRÁ RETIRAR SUS APORTACIONES EN FIDEICOMISO Y LOS RESPECTIVOS RENDIMIENTOS, TRANSCURRIDOS DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. EN IGUAL PLAZO QUEDA AUTOMÁTICAMENTE CANCELADA LA FIANZA O CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE, SEGÚN SEA EL CASO.

ADICIONALMENTE, LAS PÓLIZAS DE FIANZA QUE PRESENTE “EL CONTRATISTA” DEBERÁN CONSIDERAR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL OFICIO N° 401-T-45639 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2006, EMITIDO POR LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN; COPIA DE DICHO DOCUMENTO LE SERÁ ENTREGADA POR “LA SEDESOL” EN EL ACTO DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.

LAS PARTES ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS, CONFORME AL PROGRAMA PACTADO Y AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA, DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCIÓN CORRESPONDIENTE.

LA REVISIÓN Y AJUSTE DE COSTOS SE REALIZARÁ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO QUE SE CITA EN LOS ARTÍCULOS 57 FRACCIÓN I, ÚLTIMO PÁRRAFO Y 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 148, 149 Y 150 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.




NOVENA: RECEPCIÓN DE LA OBRA.

AL CONCLUIR LA OBRA, “EL CONTRATISTA” COMUNICARÁ DE INMEDIATO A “LA SEDESOL” LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ÉSTA ÚLTIMA EN UN PLAZO DE 15 DÍAS NATURALES, VERIFICARÁ QUE LOS MISMOS ESTÉN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS.

UNA VEZ CONSTATADA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS EN LOS TÉRMINOS DEL PÁRRAFO ANTERIOR, “LA SEDESOL” EN UN TÉRMINO DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES, PROCEDERÁ A LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS MISMOS, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE, EN LA QUE INTERVENDRÁN LOS REPRESENTANTES DE AMBAS PARTES, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD.

RECIBIDOS FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS, “LA SEDESOL” Y “EL CONTRATISTA” DEBERÁN ELABORAR EN UN PLAZO QUE NO PODRÁ EXCEDER DE 60 DÍAS NATURALES, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARÁN CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, “EL CONTRATISTA” NO ACUDA CON “LA SEDESOL” PARA SU ELABORACIÓN DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, “LA SEDESOL” PROCEDERÁ A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, CONTADO A PARTIR DE SU EMISIÓN; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A “EL CONTRATISTA”, ÉSTE TENDRÁ UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTIÓN, SE DARÁ POR ACEPTADO.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “LA SEDESOL” PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA” EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACIÓN RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARÁ EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO, EN FORMA SIMULTÁNEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DÉ POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.

“LA SEDESOL” PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES DE TRABAJOS EN LOS CASOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN, SIEMPRE Y CUANDO SE SATISFAGAN LOS REQUISITOS QUE SE SEÑALAN A CONTINUACIÓN:

CUANDO “LA SEDESOL” DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A LO PACTADO, SE CUBRIRÁ A “EL CONTRATISTA” EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUICIO DE “LA SEDESOL” EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, PODRÁ PACTARSE SU RECEPCIÓN. EN ESTOS CASOS SE LEVANTARÁ EL ACTA CORRESPONDIENTE INFORMANDO A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PUBLICA, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUANDO DE COMÚN ACUERDO, “LA SEDESOL” Y “EL CONTRATISTA” CONVENGAN EN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, “LA SEDESOL” PAGARÁ A “EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS




SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

CUANDO “LA SEDESOL” RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, LA RECEPCIÓN PARCIAL QUEDARÁ A JUICIO DE “LA SEDESOL” LA QUE LIQUIDARÁ EL IMPORTE DE LOS SERVICIOS QUE DECIDA RECIBIR.

CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL CONTRATO. EN ESTE CASO SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCIÓN JUDICIAL.

DÉCIMA: REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” MANIFIESTA QUE PREVIAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS, HA ESTABLECIDO EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE FUNGIRÁ COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR FACULTADO PARA OÍR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, DEBERÁ CUBRIR EL PERFIL REQUERIDO EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

“LA SEDESOL” SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, Y “EL CONTRATISTA” TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE NOMBRAR A OTRO(S) QUE REÚNA LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO Y EN LA CONVOCATORIA.

DÉCIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES.

“EL CONTRATISTA”, COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPA, CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA POR LO MISMO, A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “LA SEDESOL”, EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. DEBIENDO CUBRIR CUALESQUIER IMPORTE QUE DE ELLO SE DERIVE Y SACAR A SALVO Y EN PAZ DE TALES RECLAMACIONES A “LA SEDESOL”, A MÁS TARDAR A LOS DIEZ DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEA NOTIFICADO DE ELLO POR ESTA ÚLTIMA Y, EN LOS SUPUESTOS DE QUE CON DICHO MOTIVO LLEGARE A EROGAR ALGUNA CANTIDAD, “EL CONTRATISTA” LA REINTEGRARÁ A “LA SEDESOL” EN IGUAL TÉRMINO.

DÉCIMA SEGUNDA: RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”.

PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A EMPLEAR PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE MANO DE OBRA DE LA REGIÓN.

DÉCIMA TERCERA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DEBERÁ SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD, USO DE LA VÍA PÚBLICA, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASÍ COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SEÑALE “LA SEDESOL”. CUALQUIER RESPONSABILIDAD Y DAÑOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU




INOBSERVANCIA SERÁN A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, QUE PODRÁ SER RECLAMADA POR “LA SEDESOL” POR LA VÍA JUDICIAL CORRESPONDIENTE.

IGUALMENTE, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL, EN FAVOR DE CUALQUIER OTRA PERSONA FÍSICA O MORAL, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERÁ CONTAR CON LA PREVIA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE “LA SEDESOL”, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD, NORMAS OFICIALES MEXICANAS Y EN LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LOS CONCEPTOS DE OBRA, MISMOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO, Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTÚEN DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE SE LLEGAREN A PRESENTAR EN LOS TRABAJOS Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “LA SEDESOL” O A TERCEROS, EN CUYO CASO, SE HARÁN EFECTIVAS LAS GARANTÍAS OTORGADAS POR “EL CONTRATISTA”, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LAS MISMAS.

“EL CONTRATISTA” SERÁ RESPONSABLE TANTO DEL DESEMPEÑO DE SU SUPERINTENDENTE COMISIONADO PARA PROPORCIONAR LOS TRABAJOS DE OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, COMO POR TODOS LOS DAÑOS, PÉRDIDAS Y PERJUICIOS QUE DICHO PERSONAL PROVOQUE POR IRRESPONSABILIDAD, NEGLIGENCIA O IMPERICIA EN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, MANEJO DE LOS BIENES, MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPOS O LOS AGENTES QUÍMICOS O GASES QUE UTILICE. “LA SEDESOL” NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD CIVIL, LABORAL, DE RIESGO PROFESIONAL O DE SEGURIDAD SOCIAL RESPECTO DE DICHO PERSONAL.

PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A EMPLEAR PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PREFERENTEMENTE DE LA REGIÓN.

SI CON MOTIVO DE LA CESIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOLICITADA POR “EL CONTRATISTA” SE ORIGINA UN RETRASO EN EL PAGO, NO PROCEDERÁ EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS A QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DÉCIMA CUARTA: SUPERVISIÓN DE LA OBRA.

“LA SEDESOL” ESTABLECERÁ LA RESIDENCIA DE OBRA CON ANTERIORIDAD A LA INICIACIÓN DE LA MISMA, LA CUAL DEBERÁ RECAER EN UN SERVIDOR PÚBLICO INGENIERO CIVIL, ARQUITECTO O TÉCNICO ESPECIALIZADO DESIGNADO POR “LA SEDESOL”, QUIEN FUNGIRÁ COMO SU REPRESENTANTE ANTE “EL CONTRATISTA” Y SERÁ EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA”. LA RESIDENCIA DE OBRA DEBERÁ ESTAR UBICADA EN EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

“LA SEDESOL” A TRAVÉS DEL REPRESENTANTE QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE, TENDRÁ EL DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO Y DAR A “EL CONTRATISTA” POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS




CON SU EJECUCIÓN EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO LE SEAN ORDENADAS.

LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE LAS PENAS CONVENCIONALES A QUE SE HAGA ACREEDOR “EL CONTRATISTA” POR ESTOS ATRASOS.

EN RELACIÓN A LAS PRUEBAS DE CALIDAD DEL CONCRETO EN EL LABORATORIO, “LA SEDESOL” A TRAVÉS DEL RESIDENTE DE OBRA, DEBERÁ DEFINIR EL LUGAR Y LA CANTIDAD DE MUESTRAS A REALIZAR.

DÉCIMA QUINTA: PENAS CONVENCIONALES.

“LA SEDESOL” Y “EL CONTRATISTA”, CONVIENEN PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”, LA APLICACIÓN DE LAS SIGUIENTES PENAS CONVENCIONALES:

“LA SEDESOL” TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTÁ EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO; PARA LO CUAL, “LA SEDESOL” COMPARARÁ PERIÓDICAMENTE CONTRA EL PROGRAMA, EL AVANCE REAL ESTIMADO DE LOS MISMOS.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, EL AVANCE DE LOS TRABAJOS ES MENOR DE LO QUE DEBIÓ REALIZARSE, “LA SEDESOL” PROCEDERÁ A HACER LAS RETENCIONES POR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 5% (CINCO POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES POR EL NÚMERO DE MESES TRANSCURRIDOS, DESDE LA FECHA DEL ATRASO EN EL PROGRAMA, HASTA LA DE REVISIÓN, DICHAS RETENCIONES SERÁN DETERMINADAS ÚNICAMENTE EN FUNCIÓN DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO Y EN NINGÚN CASO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. DE IGUAL MANERA CUANDO EL AVANCE DE LOS TRABAJOS SEA IGUAL O MAYOR AL QUE DEBIÓ REALIZARSE, “LA SEDESOL” REINTEGRARÁ A “EL CONTRATISTA” EL IMPORTE EXCEDENTE DE LAS RETENCIONES QUE AL MOMENTO DE LA REVISIÓN TUVIERA ACUMULADAS.

SI AL EFECTUARSE LA REVISIÓN CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCIÓN, SU IMPORTE SE APLICARÁ EN BENEFICIO DEL ERARIO FEDERAL, A TÍTULO DE PENA CONVENCIONAL, POR EL SIMPLE RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA A CARGO DE “EL CONTRATISTA”.

SI “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA ESTIPULADA EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN Y EN EL PROGRAMA DE OBRA, “LA SEDESOL” LE APLICARÁ LAS PENAS CONVENCIONALES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LA OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR POR CADA MES O FRACCIÓN QUE TRANSCURRA DESDE LA FECHA DE TERMINACIÓN PACTADA HASTA EL MOMENTO DE SU TERMINACIÓN. DICHAS PENAS NO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES SE DESCONTARÁ ADMINISTRATIVAMENTE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN, Y SE APLICARÁ, SIEMPRE Y CUANDO EL ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SEA POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA” Y QUE NO HAYA SIDO RESULTADO DE LA DEMORA MOTIVADA POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL QUE A JUICIO DE “LA SEDESOL” NO SE ATRIBUYA A CULPA DE “EL CONTRATISTA”.




INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RETENCIONES O DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE APLIQUEN, “LA SEDESOL” PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, O BIEN, LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL MISMO, HACIENDO EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA GARANTÍA DE ANTICIPO, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGÚN PROCEDA EN LA RESCISIÓN, EN EL CASO DE QUE EL ANTICIPO NO SE ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO.

SI “LA SEDESOL” OPTA POR LA RESCISIÓN, SE APEGARÁ A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 61 Y 62 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 124, 125 Y 126 DE SU REGLAMENTO.

DÉCIMA SEXTA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.

“LA SEDESOL” PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LA OBRA CONTRATADA POR CAUSA JUSTIFICADA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACIÓN DEFINITIVA, DETERMINANDO LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN, LA QUE NO PODRÁ PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.

EN EL CASO DE QUE NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, “LA SEDESOL” PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES, UNA VEZ QUE HAYA DESAPARECIDO LA CAUSA QUE MOTIVÓ DICHA SUSPENSIÓN.

LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO SE PRORROGARÁ EN IGUAL PROPORCIÓN AL PERIODO QUE COMPRENDA LA SUSPENSIÓN, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN CONVENIDO, LA FORMALIZACIÓN SE REALIZARÁ MEDIANTE EL ACTA DE SUSPENSIÓN, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 114 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUANDO LA SUSPENSIÓN DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR ÚNICAMENTE SE SUSCRIBIRÁ UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE LA SUSPENSIÓN Y LAS FECHAS DE REINICIO Y TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 119 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DÉCIMA SÉPTIMA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

“LA SEDESOL” PODRÁ, EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, PROCEDIENDO A HACER EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA POR “EL CONTRATISTA” PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, ASÍ COMO LA GARANTÍA DE ANTICIPO, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGÚN PROCEDA, EN EL CASO DE QUE EL ANTICIPO NO SE ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO.

“LA SEDESOL” Y “EL CONTRATISTA” CONVIENEN, EN QUE SERÁN CAUSAS DE RESCISIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, DE MANERA ENUNCIATIVA MÁS NO LIMITATIVA, CUANDO “EL CONTRATISTA” INCURRA EN ALGUNO DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:

NO CUMPLE CON LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, CONFORME A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PACTADOS EN EL MISMO, SUS ANEXOS Y LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.




SI NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, EN LA FECHA EN QUE POR ESCRITO LE SEÑALE “LA SEDESOL”.

SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COMO DEFECTUOSA POR “LA SEDESOL”.

INCURRE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 127 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ÓRDENES DADAS POR ESCRITO POR “LA SEDESOL”.

NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y, A JUICIO DE “LA SEDESOL”, EL ATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO.

NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES Y DEMÁS PRESTACIONES DE CARÁCTER LABORAL.

ES DECLARADO EN QUIEBRA O EN SUSPENSIÓN DE PAGOS.

SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON LA PREVIA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE “LA SEDESOL”.

CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO, SIN SUJETARSE A LO DISPUESTO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

NO DA A “LA SEDESOL” O A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.

CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO REQUISITO TENER ESA NACIONALIDAD.

CAMBIA SU DOMICILIO FISCAL SIN NOTIFICARLE POR ESCRITO A “LA SEDESOL” SIENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCIÓN DE SU GOBIERNO EN RELACIÓN CON EL CONTRATO.

EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN, BITÁCORA, CONTRATO Y SUS ANEXOS, LA CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA.

LAS CAUSALES REFERIDAS DAN LUGAR A LA RESCISIÓN INMEDIATA DE ESTE CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD PARA “LA SEDESOL”, ADEMÁS DE QUE SE LE APLIQUEN A “EL CONTRATISTA” LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO O EL SOBRECOSTO QUE RESULTE DE LA RESCISIÓN, DEBIENDO FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS CAUSAS DE LA APLICACIÓN DE UNO O DE OTRO, INDEPENDIENTEMENTE DE HACER EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y APLICARSE EN SU CASO A “EL CONTRATISTA” LOS DEMÁS CARGOS QUE PROCEDAN.




CUANDO “LA SEDESOL” HAYA DETERMINADO JUSTIFICADAMENTE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE SE COMUNICARÁ POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL EFECTO SE TUVIEREN, PARA QUE ÉSTE, DENTRO DEL TÉRMINO DE QUINCE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACIÓN DE RESCISIÓN, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES, EN CUYO CASO “LA SEDESOL” RESOLVERÁ LO PROCEDENTE DENTRO DEL PLAZO DE QUINCE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE NO HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACIÓN DE “EL CONTRATISTA”. DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO, SE EMITIRÁ LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, ASÍ COMO EN APEGO A LOS DEMÁS ORDENAMIENTOS APLICABLES

UNA VEZ NOTIFICADO EL OFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN POR “LA SEDESOL”, ÉSTA PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATAMENTE POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, Y EN SU CASO PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAJOS LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA.

ASIMISMO, “EL CONTRATISTA” ESTARÁ OBLIGADO A DEVOLVER A “LA SEDESOL”, EN UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE ÉSTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

LA DETERMINACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO ADMINISTRATIVA EL CONTRATO NO PODRÁ SER REVOCADA O MODIFICADA POR “LA SEDESOL” CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 130 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EMITIDA LA RESOLUCIÓN DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO Y NOTIFICADA A “EL CONTRATISTA”, “LA SEDESOL” PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL INICIO DE LA MISMA, CON FUNDAMENTO LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE ABSTENDRÁ DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AÚN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DE DICHA RESOLUCIÓN, A FIN DE PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS. EN EL FINIQUITO DEBERÁ PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO, ASÍ COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS A “EL CONTRATISTA”.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN EL CONTRATISTA NO ACUDA CON LA DEPENDENCIA O ENTIDAD PARA SU ELABORACIÓN DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL CONTRATO, ÉSTA PROCEDERÁ A ELABORARLO DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO AL CONTRATISTA DENTRO DE UN PLAZO DE 10 DÍAS NATURALES, CONTADO A PARTIR DE SU EMISIÓN; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO AL CONTRATISTA, ÉSTE TENDRÁ UN PLAZO DE 15 DÍAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTIÓN, SE DARÁ POR ACEPTADO EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.




LOS TRÁMITES PARA HACER EFECTIVA LAS GARANTÍAS, SE INICIARÁN A PARTIR DE QUE SE DE POR RESCINDIDO EL CONTRATO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DÉCIMA OCTAVA: TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“LA SEDESOL” Y “EL CONTRATISTA”, PODRÁN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL; EXISTEN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE A “LA SEDESOL”; SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO, CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UNA INCONFORMIDAD EMITIDA POR LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, O POR RESOLUCIÓN DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE, O BIEN NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PAGANDO A “EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO.

UNA VEZ COMUNICADA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO POR “LA SEDESOL”, ÉSTA PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA.

“EL CONTRATISTA” ESTARÁ OBLIGADO A DEVOLVER A “LA SEDESOL”, EN UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE ÉSTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

DÉCIMA NOVENA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA Y SU REGLAMENTO, PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

VIGÉSIMA: OTRAS ESTIPULACIONES.

“EL CONTRATISTA” CONVIENE EXPRESAMENTE Y OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE LE HAGAN LOS SIGUIENTES DESCUENTOS:

EL 0.5% (CINCO AL MILLAR) DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACIÓN, PARA CUMPLIR CON EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS EN VIGOR, POR CONCEPTO DE DERECHOS DE INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, SEGÚN LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 37, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.

VIGÉSIMA PRIMERA: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS FUTUROS.




“LA SEDESOL” Y “EL CONTRATISTA”, RESOLVERÁN ENTRE SÍ LAS CONTROVERSIAS FUTURAS Y PREVISIBLES QUE PUDIERAN VERSAR SOBRE PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ANEXO NÚMERO 5, QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO

VIGÉSIMA SEGUNDA: NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE QUE CUANDO LLEGASE A CAMBIAR SU NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO MEXICANO POR CUANTO A ÉSTE CONTRATO SE REFIERE, Y SE OBLIGA A NO INVOCAR LA PROTECCIÓN DE NINGÚN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACIÓN MEXICANA, LOS DERECHOS DERIVADOS DE ÉSTE CONTRATO.

VIGÉSIMA TERCERA: NO SUBCONTRATACIÓN.

“LA SEDESOL” NO AUTORIZA LA SUBCONTRATACIÓN PARCIAL O TOTAL DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO.

VIGÉSIMA CUARTA: SANCIONES ADMINISTRATIVAS.

SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CUANDO “EL CONTRATISTA” INCUMPLA CUALQUIERA DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR CAUSAS A ÉL IMPUTABLES; TENIENDO “LA SEDESOL” FACULTAD POTESTATIVA PARA RESCINDIR EL CONTRATO.

LA APLICACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO SERÁ PROPORCIONAL AL MONTO DE LAS OBLIGACIONES INCUMPLIDAS.

INDEPENDIENTEMENTE DE LO ANTERIOR, CUANDO “EL CONTRATISTA” INCUMPLA CON SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉL, Y COMO CONSECUENCIA, CAUSE DAÑOS Y/O PERJUICIOS GRAVES A “LA SEDESOL”, O BIEN, PROPORCIONE INFORMACIÓN FALSA, ACTÚE CON DOLO O MALA FE EN LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO O DURANTE LA VIGENCIA DEL MISMO, SE HARÁ ACREEDOR A LAS SANCIONES ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS 77, 78, 79, 80, 81 Y 82 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 217 Y 218 DE SU REGLAMENTO.

VIGÉSIMA QUINTA: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.

PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, POR LO TANTO, “EL CONTRATISTA” RENUNCIA A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES Y ESTATALES QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO.

LEÍDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN ÉL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO EN CINCO TANTOS, AL MARGEN Y AL CALCE, DE ------- FOJAS ÚTILES, EN LA CIUDAD DE ___________XXX____________, ____XXX_______ EL __XXX_ DE _______________ DE 2009.

POR “LA SEDESOL” POR “EL CONTRATISTA”LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 00020018-001-09 99



_______________________________ C. RITA MARÍA ESQUIVEL REYES

DELEGADA FEDERAL

“-----------------------------------”

_________________________________C. ______________________

(CARGO)

COORDINADOR DE SUPERVISIÓN DE LA SEDESOL

___________________________________________C. ING. RAFAEL ZUÑIGA LEON

REVISIÓN LEGALUNIDAD DEL ABOGADO GENERAL Y COMISIONADO PARA LA TRANSPARENCIA EN LA SEDESOL

___________________________________________LIC. ADRIANA CAMPOS LÓPEZ

ABOGADA GENERAL

LAS FIRMAS Y RUBRICAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. XXXXXXXXXX DE FECHA _XXX_ DE _______XXX_____ DE 2009, CELEBRADO POR EL GOBIERNO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, REPRESENTADA POR LA DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE NAYARIT Y LA EMPRESA ----------------------------, POR UN IMPORTE DE $ ------------------------- (IMPORTE CON LETRAS 00/100 M.N.), I.V.A. INCLUIDO, Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DEL _XXX_ DE _____XXX_____ AL __ DE ___XXX_____ DE 2009.




ANEXO 1

ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS

ESPECIFICACIONES GENERALES

LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, A TRAVÉS DE LA DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE NAYARIT, REQUIERE REALIZAR ESTOS TRABAJOS EN XXX LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XXX EN EL ESTADO DE NAYARIT.

1.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: PARTIDA 1 ZONA SANTA CRUZ DE GUAYBEL

CONSTRUCCIÓN DE 7,714.84 M², DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA FĆ=150 KG/CM² DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGIÓN T.M.A. 3/4”, NIVELACIÓN, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, COMPACTACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO CON ADITIVO, ASÍ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE CALIDAD DEL CONCRETO EN EL LABORATORIO,,ACARREO DE SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. A REALIZARSE EN 191 VIVIENDAS DE 16 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE EL NAYAR, EN EL ESTADO DE NAYARIT CONFORME AL ANEXO “A”









CONSTRUCCIÓN DE 10,992.93 M², DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA FĆ=150 KG/CM² DE 8 CM DE ESPESOR L, ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGIÓN T.M.A. 3/4”, NIVELACIÓN, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, COMPACTACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO CON ADITIVO, ASÍ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE CALIDAD DEL CONCRETO EN EL LABORATORIO, ACARREO DE SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. A REALIZARSE EN 476 VIVIENDAS DE 32 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE EL NAYAR, EN EL ESTADO DE NAYARIT CONFORME AL ANEXO “A”










2.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:INICIO Y TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS SE REALIZARA DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

NUMERO DE PARTIDA ZONA FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO DIAS

NATURALES

1 SANTA CRUZ DE GUAYBEL 06/10/09 11/12/09 67

2 JESUS MARIA 06/10/09 31/12/09 87

3 SANTA TERESA 06/10/09 31/12/09 87

4 AGUAMILPA 06/10/09 31/12/09 87

5 HUAJIMIC 06/10/09 31/12/09 87

6 PALMILLAS 06/10/09 04/12/09 60

7 APOZOLCO 07/10/09 25/12/09 80

3.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: “EL CONTRATISTA” DEBERÁ TOMAR EN CUENTA QUE TODAS LAS ÁREAS DONDE SE VAN A REALIZAR LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN EN OPERACIÓN POR LO QUE SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS QUE OCASIONE A LOS INMUEBLE (MOBILIARIO, EQUIPOS, MUROS, PISOS, CARPINTERÍA, CANCELARÍA, PLAFONES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ETC.), DAÑOS A TERCEROS Y RESPONSABILIDAD CIVIL, POR LO QUE DEBERÁ CONSIDERAR LAS PROTECCIONES, SEÑALIZACIONES, RESGUARDOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN CUESTIÓN, EN CASO DE NO TOMAR LAS MEDIDAS ADECUADAS Y DE ELLO RESULTE QUE SE AFECTEN EN FORMA PARCIAL O TOTAL LOS MUEBLES O INMUEBLES PROPIOS O AJENOS, SERÁ RESPONSABILIDAD DEL MISMO DEJARLOS EN LAS CONDICIONES ORIGINALES SIN COSTO ALGUNO PARA “LA SEDESOL”

4.- EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

“EL CONTRATISTA” DEBERÁ CONSIDERAR LAS CUADRILLAS ESPECIALIZADAS NECESARIAS DE ACUERDO A LOS TRABAJOS DESCRITOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS PARA LO CUAL DEBERA CONSIDERAR HORARIO ABIERTO DE 12 HORAS, PARA LA CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LAS LOCALIDADES SEÑALADAS EN EL ANEXO “A”, CON LAS SIGUIENTES CARÁCTERISTICAS:

PARTIDA 1 ZONA SANTA CRUZ DE GUAYBEL

CONSTRUCCIÓN DE 7,714.84 M², DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA FĆ=150 KG/CM² DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGIÓN T.M.A. 3/4”, NIVELACIÓN, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, COMPACTACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO CON ADITIVO, ASÍ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE CALIDAD DEL CONCRETO EN EL LABORATORIO,,ACARREO DE SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. A REALIZARSE EN 191 VIVIENDAS DE 16 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE EL NAYAR, EN EL ESTADO DE NAYARIT CONFORME AL ANEXO “A”


CONSTRUCCIÓN DE 17,862.63 M², DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA FĆ=150 KG/CM² DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGIÓN T.M.A. 3/4”, NIVELACIÓN, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, COMPACTACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y




CURADO CON ADITIVO, ASÍ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE CALIDAD DEL CONCRETO EN EL LABORATORIO, ACARREO DE SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. A REALIZARSE EN 659 VIVIENDAS DE 34 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE EL NAYAR, EN EL ESTADO DE NAYARIT CONFORME AL ANEXO “A”




CONSTRUCCIÓN DE 10,992.93 M², DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA FĆ=150 KG/CM² DE 8 CM DE ESPESOR L, ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGIÓN T.M.A. 3/4”, NIVELACIÓN, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, COMPACTACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO CON ADITIVO, ASÍ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE CALIDAD DEL CONCRETO EN EL LABORATORIO, ACARREO DE SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. A REALIZARSE EN 476 VIVIENDAS DE 32 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE EL NAYAR, EN EL ESTADO DE NAYARIT CONFORME AL ANEXO “A”




CONSTRUCCIÓN DE 1,714.81 M², DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA FĆ=150 KG/CM² DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGIÓN T.M.A. 3/4”, NIVELACIÓN, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, COMPACTACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO CON ADITIVO, ASÍ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA




EJECUCIÓN DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE CALIDAD DEL CONCRETO EN EL LABORATORIO, ACARREO DE SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. A REALIZARSE EN 57 VIVIENDAS DE 32 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA YESCA, EN EL ESTADO DE NAYARIT CONFORME AL ANEXO “A”



5.- RESIDENTE DE OBRA: LA C. DELEGADA FEDERAL DE “LA SEDESOL” EN EL ESTADO DE NAYARIT NOMBRARÁ AL C. (ANOTAR EL NOMBRE DEL RESPONSABLE DESIGNADO POR CADA PARTIDA) “RESIDENTE DE OBRA” DE LOS TRABAJOS, SERÁ EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISIÓN, CONTROL, REVISIÓN DE LOS TRABAJOS INCLUYENDO LA APROBACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA”, MISMO QUE ACUDIRÁ PERIÓDICAMENTE A CADA UNO DE LOS SITIOS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL CUAL HARÁ LA SUPERVISIÓN ESTRICTA A LOS AVANCES REALIZADOS POR EL CONTRATISTA ADEMÁS DE VERIFICAR QUE ESTOS SE EJECUTEN CONFORME AL PROGRAMA Y LAS ESPECIFICACIONES CONTRATADAS.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA TENDRÁ UN SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN COMO RESPONSABLE CON EXPERIENCIA Y FACULTAD PARA ORDENAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO DE RECIBIR Y EJECUTAR LAS OBSERVACIONES Y/O INDICACIONES QUE EL “RESIDENTE DE OBRA” CONSIDEREN CONVENIENTE, EL SUPERINTENDENTE DEBERÁ PROPORCIONAR NOMBRE, DIRECCIÓN Y TELÉFONO PARA SU PRONTA LOCALIZACIÓN

6.- CONTROL DE LOS TRABAJOS:

EL RESIDENTE DE OBRA POR PARTE DE “LA SEDESOL” EN FORMA CONJUNTA CON EL “SUPERINTENDENTE” DE CONSTRUCCIÓN DE “EL CONTRATISTA”, DETERMINARAN LOS TRABAJOS A REALIZAR, POSTERIORMENTE EL PERSONAL TÉCNICO DEL CONTRATISTA ELABORARÁ EL LEVANTAMIENTO FÍSICO DEL SITIO DE LOS TRABAJOS, COMPRENDIENDO CROQUIS DE REFERENCIA DE CADA UNO DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR, ASÍ COMO LAS CANTIDADES PARA DETERMINAR LOS VOLÚMENES QUE APLICARÁN POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS. POSTERIORMENTE A ESTO SE ANOTARÁ EN BITÁCORA LAS OBSERVACIONES A LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A REALIZAR. UNA VEZ QUE SE CUMPLA CON ESTE PROCEDIMIENTO EL CONTRATISTA DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS, CABE HACER MENCIÓN QUE AL TÉRMINO DE DICHOS TRABAJOS, DEBERÁN SER RECEPCIONADOS A ENTERA SATISFACCIÓN DEL RESIDENTE DE OBRA, EN CASO DE EXISTIR ANOMALÍAS EN ESTOS EL CONTRATISTA DEBERÁ CORREGIRLOS A LA BREVEDAD.




7.- CONDICIONES QUE DEBERÁ CUMPLIR EL “EL CONTRATISTA”: A) EL TRANSPORTE DEL PERSONAL, MATERIAL, REFACCIONES, EQUIPO Y HERRAMIENTA AL

LUGAR DE LOS TRABAJOS SERÁ POR CUENTA DE “EL CONTRATISTA”.

B) “EL CONTRATISTA” DEBERÁ AJUSTARSE AL HORARIO QUE ESTABLEZCA EL “RESIDENTE DE OBRA” DE “LA SEDESOL” PARA EL DESARROLLO DE LOS MISMOS, MISMO QUE ESTARÁ ESTABLECIDO DE FORMA ABIERTA LAS 12 HORAS INCLUYENDO DÍAS FESTIVOS, SÁBADOS Y DOMINGOS, “

C) “EL CONTRATISTA” DEBERÁ CONTAR CON PERSONAL SUFICIENTE PARA ATENDER CASOS EXTRAORDINARIOS, EN CASO DE ASÍ REQUERIRSE.

D) “EL CONTRATISTA” DEBERÁ CONTAR CON LOS MATERIALES ESPECIFICADOS Y LA SUFICIENTE HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

E) “EL CONTRATISTA” DEBERÁ CONTAR CON UNA INFRAESTRUCTURA QUE INCLUYA LA RESIDENCIA DE LA EMPRESA, ASÍ COMO UNA ORGANIZACIÓN ADECUADA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

F) “EL CONTRATISTA” PREVIO A LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PISOS, DEBERÁ ENTREGAR AL RESIDENTE DE OBRA, LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO QUE INDIQUEN EL PROPORCIONAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES Y ADITIVOS A UTILIZAR EN CADA LOCALIDAD PARA GARANTIZAR QUE EL CONCRETO QUE SE CONSTRUYA TENGA UNA RESISTENCIA FĆ=150 KG/CM². LAS PRUEBAS DE LABORATORIO, DEBERÁN REALIZARSE A TRAVÉS DE UNA EMPRESA RECONOCIDA Y CON AMPLIA EXPERIENCIA COMPROBABLE. ANEXO A LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁ ENTREGARSE LA RELACIÓN Y UBICACIÓN DE LOS BANCOS DE MATERIAL QUE SE UTILIZARÁN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PISOS; CARTA DEL PROPIETARIO DEL BANCO EN LA CUAL ÉSTE ASEGURA QUE EL BANCO DE MATERIALES CUENTA CON EL VOLÚMEN DE MATERIAL SOLICITADO POR “EL CONTRATISTA”, INDICANDO LA CANTIDAD SOLICITADA, Y COPIA DEL CONTRATO O CONVENIO CONTRAIDO CON EL PROPIETARIO DEL BANCO DE MATERIALES

8.- MANO DE OBRA: TODA LA MANO DE OBRA DEBERÁ SER PROPORCIONADA POR “EL CONTRATISTA”, PREFERENTEMENTE DE LA REGIÓN EN LA CANTIDAD Y CALIDAD SUFICIENTES Y CON CAPACIDAD TÉCNICA DE ACUERDO A SU CATEGORÍA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. SI A JUICIO DEL “RESIDENTE DE OBRA” LA MANO DE OBRA NO ES CALIFICADA, SOLICITARA AL CONTRATISTA SU SUSTITUCIÓN Y LO ANOTARA EN LA BITÁCORA

9.- MATERIALES, MAQUINARIA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS: TODOS LOS MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN LOS TRABAJOS, SERÁN PROPORCIONADOS POR “EL CONTRATISTA” Y DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES Y NORMAS DE CALIDAD REQUERIDAS. DEBERÁN SER NUEVOS, ORIGINALES Y CON LA CALIDAD Y CONDICIONES ESPECIFICADAS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ESTOS MATERIALES DEBERÁN SER LOS ESPECIFICADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, EN CASO DE SUMINISTRAR UN MATERIAL DISTINTO DEL ESPECIFICADO EN DICHOS ANEXOS, ESTE NO DEBERÁ SER SUMINISTRADO HASTA PREVIA AUTORIZACIÓN DEL “RESIDENTE DE OBRA” Y A SU JUICIO PODRÁ RECHAZAR CUALQUIER MATERIAL QUE NO CUMPLA CON LO ANTERIOR Y SE ANOTARA EN BITÁCORA. EL CONTRATISTA, EN CASO DE SER NECESARIO Y A SOLICITUD DEL “RESIDENTE DE OBRA”, DEBERÁ ACREDITAR LA PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES (BANCO DE MATERIALES), MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.




10.- BITÁCORA: SE ABRIRÁ CONJUNTAMENTE CON EL “RESIDENTE DE OBRA” Y “EL CONTRATISTA” EN DONDE SE ANOTARAN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE LOS TRABAJOS Y TODO LO RELACIONADO CON LA MISMA, ESPECIFICANDO CANTIDADES DE MATERIALES, PERSONAL, MOTIVO DE LA ACTIVIDAD, LUGAR ESPECIFICO, ASÍ COMO LAS MODIFICACIONES, INCIDENCIAS IMPORTANTES QUE PUEDAN CAUSAR RETRASO O TRASTORNO TEMPORAL DE LOS MISMOS. ESTA CONSTITUIRÁ EL MEDIO DE COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES.

11.- CANTIDADES DE TRABAJO: ESTÁN DETERMINADAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS. “EL CONTRATISTA” QUEDA OBLIGADO A LLEVAR EL CONTROL DE LOS VOLÚMENES EJECUTADOS Y A NO EXCEDERSE DE LOS VOLÚMENES CONTRATADOS.

12.- LIMPIEZA DEL ÁREA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: LA MANO DE OBRA, LOS MATERIALES Y UTENSILIOS NECESARIOS PARA EJECUTAR LA LIMPIEZA DE LAS ÁREAS DE TRABAJO, LOS PROPORCIONARA EL CONTRATISTA, ASÍ COMO EL EQUIPO PARA EL RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES O RESIDUOS DE LOS TRABAJOS. LA LIMPIEZA DEL ÁREA DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS SE CONSIDERARA DENTRO DE LOS ALCANCES DE CADA CONCEPTO DE TRABAJO Y EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERARLO DIARIAMENTE. YA QUE COMO SE MENCIONA ANTERIORMENTE LAS ÁREAS A TRABAJAR SE ENCUENTRAN EN CONTINUA OPERACIÓN.

13.- TRANSPORTE DE MATERIAL SUSTITUIDO O DESMANTELADO SIN RECUPERACIÓN: TODOS LOS MATERIALES QUE SEAN DESMANTELADOS INDICADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, “EL CONTRATISTA” DEBERÁ ESTIBAR, EMPACAR, CARGAR, TRANSPORTAR Y DESCARGAR EN LAS INSTALACIONES QUE DETERMINE EL “RESIDENTE DE OBRA” EL CUAL TRAMITARA PASE DE SALIDA, AVISO DE EMBARQUE Y/O DICTAMEN TÉCNICO DE BAJA, PARA QUE SEA RECEPCIONADO POR EL PERSONAL DE VIGILANCIA O DEL ÁREA CORRESPONDIENTE SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL DESTINO FINAL DE DICHOS MATERIALES.

14.- ESTIMACIONES: “EL CONTRATISTA”, PRESENTARÁ AL “RESIDENTE DE OBRA”, LA ESTIMACIÓN DE LOS TRABAJOS TERMINADOS, PARA SU REVISIÓN, AUTORIZACIÓN Y TRÁMITE DE PAGO. DICHA ESTIMACIÓN, ESTARÁ CONFORMADA POR LOS GENERADORES DE VOLUMEN DE OBRA EJECUTADA POR PISO, ACOMPAÑADOS POR SU RESPECTIVA ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN POR BENEFICIARIO, MISMOS QUE DEBERÁN ENTREGARSE A “LA SEDESOL” EN HOJAS FOLIADAS INDICANDO NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO, NÚMERO DE FOLIO CIS, M2 CONSTRUIDOS, NÚMERO DE PLANO O CROQUIS QUE SIRVIÓ DE APOYO AL GENERADOR, NÚMERO DE ESTIMACIÓN, NÚMERO DE CONTRATO Y FECHA. LOS NÚMEROS GENERADORES DEBERÁN PRESENTARSE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR “EL CONTRATISTA” Y/O REPRESENTANTE.

LOS GENERADORES, DEBEN SER REALIZADOS CON CALIDAD Y PROFESIONALISMO, SE DIBUJARAN LOS CROQUIS NECESARIOS Y SE DEBE DE REALIZAR UNA RECOPILACIÓN CORRECTA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, SE VERIFICARA QUE TODOS LOS DATOS SEAN CORRECTOS, LEGIBLES Y COMPLETOS. UNA VEZ QUE EL “RESIDENTE DE OBRA” ESTE DE ACUERDO CON LOS GENERADORES, LOS FIRMARA DE CONFORMIDAD. ASÍ MISMO SE DEBERÁ PRESENTAR LA BITÁCORA DEBIDAMENTE FIRMADA POR LAS PARTES. LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN POR BENEFICIARIO DEBERÁN PRESENTARSE DEBIDAMENTE FIRMADAS POR EL BENEFICIARIO DEL PISO FIRME, COMITÉ DE OBRA, AUTORIDAD LOCAL Y POR EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA ESTA OBLIGADO A FORMULAR TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA ESTIMACIÓN EN FORMA




CLARA SIN TACHADURAS O ENMENDADURAS, DE MANERA QUE LOS DATOS DE ÉSTA COINCIDAN CON EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CON BASE EN LOS AVANCES CORRESPONDIENTES, ASÍ MISMO DEBERÁN ENTREGAR REPORTE FOTOGRÁFICO.

15.- CALENDARIOS EN DÍAS NATURALES DE INICIO Y CONCLUSIÓN DE TRABAJOS:

PARTIDA 1 ZONA DE SANTA CRUZ DE GUAYBEL

(67 DÍAS NATURALES)

MESSANTA CRUZ DE GUAYBEL

MUNICIPIO DE EL NAYAR, EN EL ESTADO DE NAYARIT

SEPTIEMBRE

1 2 3 4 5 6 7 8 91

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8

2

9

3

0

OCTUBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 91

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8

2

9

3

0

3

1

NOVIEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 91

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8

2

9

3

0

DICIEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 91

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8

2

9

3

0

3

1

FECHA DE INICIO: 06 DE OCTUBRE DE 2009 FECHA TÉRMINO: 11 DE DICIEMBRE DE 2009.



MESJESUS MARIA


SEPTIEMBRE

1 2 3 4 5 6 7 8 91

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8

2

9

3

0

OCTUBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 91

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8

2

9

3

0

3

1

NOVIEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 91

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8

2

9

3

0




DICIEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 91

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8

2

9

3

0

3

1

FECHA DE INICIO: 06 DE OCTUBRE DE 2009 FECHA TÉRMINO: 31 DE DICIEMBRE DE 2009



MESSANTA TERESA


SEPTIEMBRE

1 2 3 4 5 6 7 8 91

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8

2

9

3

0

OCTUBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 91

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8

2

9

3

0

3

1

NOVIEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 91

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8

2

9

3

0

DICIEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 91

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8

2

9

3

0

3

1

FECHA DE INICIO: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2009 FECHA TÉRMINO: 31 DE DICIEMBRE DE 2009



MESAGUAMILPA


SEPTIEMBRE

1 2 3 4 5 6 7 8 91

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8

2

9

3

0

OCTUBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 91

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8

2

9

3

0

3

1

NOVIEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3




0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

DICIEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 91

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8

2

9

3

0

3

1

FECHA DE INICIO: O6 DE OCTUBRE DE 2009 FECHA TÉRMINO: 31 DE DICIEMBRE DE 2009



MESHUAJIMIC

MUNICIPIO DE LA YESCA, EN EL ESTADO DE NAYARIT

SEPTIEMBRE

1 2 3 4 5 6 7 8 91

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8

2

9

3

0

OCTUBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 91

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8

2

9

3

0

3

1

NOVIEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 91

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8

2

9

3

0

DICIEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 91

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8

2

9

3

0

3

1




MESPALMILLAS


SEPTIEMBRE

1 2 3 4 5 6 7 8 91

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8

2

9

3

0

OCTUBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 91

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8

2

9

3

0

3

1

NOVIEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 91

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8

2

9

3

0

DICIEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 91

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8

2

9

3

0

3

1







MESAPOZOLCO


SEPTIEMBRE

1 2 3 4 5 6 7 8 91

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8

2

9

3

0

OCTUBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 91

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8

2

9

3

0

3

1

NOVIEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 91

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8

2

9

3

0

DICIEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 91

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8

2

9

3

0

3

1

FECHA DE INICIO: 07 DE OCTUBRE DE 2009 FECHA TÉRMINO:25 DE DICIEMBRE DE 2009

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

OBRA OBJETO DEL CONCURSO: PARTIDA 1 ZONA SANTA CRUZ DE GUAYBEL

CONSTRUCCIÓN DE 7,714.84 M², DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA FĆ=150 KG/CM² DE 8 CM DE ESPESOR , ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA, INCLUYE:




PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGIÓN T.M.A. 3/4”, NIVELACIÓN, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, COMPACTACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO CON ADITIVO, ASÍ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE CALIDAD DEL CONCRETO EN EL LABORATORIO, ACARREO DE SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. A REALIZARSE EN 191 VIVIENDAS DE 16 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE EL NAYAR, EN EL ESTADO DE NAYARIT CONFORME AL ANEXO “A”








CONSTRUCCIÓN DE 10,348.43 M², DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA FĆ=150 KG/CM² DE 8 CM DE ESPESOR , ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGIÓN T.M.A. 3/4”, NIVELACIÓN,




RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, COMPACTACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO CON ADITIVO, ASÍ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE CALIDAD DEL CONCRETO EN EL LABORATORIO, ACARREO DE SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. A REALIZARSE EN 315 VIVIENDAS DE 56 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA YESCA, EN EL ESTADO DE NAYARIT CONFORME AL ANEXO “A”





LOS TRABAJOS DEBERÁN REALIZARSE DE ACUERDO CON LO QUE FIJE EL PROYECTO Y/O LO ORDENE “LA SEDESOL”, SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS QUE EN TÉRMINOS GENERALES SE DESCRIBEN MÁS ADELANTE.

“EL LICITANTE” DEBERÁ TENER EN CUENTA AL FORMULAR SU PROPOSICIÓN QUE CON LA INVERSIÓN AUTORIZADA PARA ESTA OBRA, DEBE PROGRAMARSE LA EJECUCIÓN DE PISOS DE 32 METROS CUADRADOS PROMEDIO, EN FORMA COMPLETA Y CONTINUA HASTA CONCLUIR TODOS LOS QUE HAYA EN CADA LOCALIDAD, POR LO QUE “LA SEDESOL” NO ACEPTARÁ LA REALIZACIÓN DE UNO O VARIOS SIN CONCLUIR TOTALMENTE O SIN EJECUTAR TODOS LOS REQUERIDOS EN CADA LOCALIDAD.

I. “EL LICITANTE” AL FORMULAR SU PROPOSICIÓN DEBERÁ CONSIDERAR QUE: I.1.- MANO DE OBRA LOCAL. DEBERÁ UTILIZAR DE MANERA INTENSIVA LA MANO DE OBRA DE LA LOCALIDAD Y DE LA REGIÓN.

I.2.- INTEGRACIÓN DEL COSTO BÁSICO UNITARIO DE LOS MATERIALES. EL COSTO BÁSICO UNITARIO DE LOS MATERIALES SE INTEGRARÁ SUMANDO AL PRECIO DE ADQUISICIÓN EN EL MERCADO (EL MÁS ECONÓMICO POR UNIDAD DE MATERIAL), Y QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE




CALIDAD ESPECIFICADAS PARA EL CONCEPTO DE TRABAJO DE QUE SE TRATE, LAS MANIOBRAS, ACARREOS, ALMACENAJES Y MERMAS. CUANDO SE UTILICEN MATERIALES PRODUCIDOS EN LA OBRA O CERCA DE ELLA, LA DETERMINACIÓN DEL PRECIO BÁSICO UNITARIO SERÁ MOTIVO DEL ANÁLISIS RESPECTIVO.

I.3.- BANCOS DE MATERIALES. EL PROPONENTE, DE ACUERDO CON EL CONOCIMIENTO CABAL QUE TIENE DE LOS TRABAJOS A REALIZAR Y DE LA REGIÓN, PROPONDRÁ EL O LOS BANCOS DE MATERIALES PÉTREOS QUE A SU JUICIO CONSIDERE CONVENIENTES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PISOS, DEBIENDO TOMAR SIEMPRE EN CUENTA QUE DICHOS BANCOS GARANTICEN LAS NORMAS DE CALIDAD REQUERIDAS Y QUE DE PREFERENCIA SE ENCUENTREN EN EXPLOTACIÓN. EL MISMO PROPONENTE DEBERÁ CERCIORARSE DE QUE LOS BANCOS DE MATERIALES PROPUESTOS SE ENCUENTREN LIBRES DE GRAVÁMENES ANTE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y QUE LOS PROPIETARIOS O CONCESIONARIOS DEN SU ANUENCIA PARA LA EXPLOTACIÓN, LA LIBERACIÓN DE LOS BANCOS DE MATERIALES ASÍ COMO EL PAGO DE LAS REGALÍAS Y OTROS PAGOS INHERENTES CORRERÁN POR CUENTA EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA GANADOR (SE DEBERÁ PRESENTAR CROQUIS DE LOCALIZACIÓN, INDICANDO DISTANCIA Y ACOTAMIENTO).

ASIMISMO, EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE LA TRAMITACIÓN Y USO DE EXPLOSIVOS NECESARIOS. EN CASO QUE SE REQUIERAN, “LA SEDESOL” Y/O CONVOCANTE NO ACEPTARÁ RECLAMACIONES DEBIDO A ALGUNA RECONSIDERACIÓN NO PREVISTA POR EL PROPONENTE.

I.4.- ACARREO DE MATERIALES. LOS ACARREOS DE LOS MATERIALES PÉTREOS PODRÁN HACERSE CON MEDIOS PROPIOS, DEBIENDO OBTENER Y ANEXAR A SU PROPOSICION, UN DOCUMENTO DE LA UNIÓN DE TRANSPORTISTAS DE LA REGIÓN, EN DONDE SE HAGA CONSTAR QUE NO SE OPONDRÁN A ESTA OPCIÓN Y/O CON FLETEROS DE LA REGIÓN Y, EN ESTE ÚLTIMO CASO, EN SU ANÁLISIS DE PRECIOS CORRESPONDIENTES CONSIGNARÁ LA TARIFA VIGENTE EN LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, LA CUAL FORMA PARTE DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN, SE OPTARÁ POR LA OPCIÓN MÁS ECONÓMICA.

I.5.- REGALÍAS.- EN SUS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES AL PISO FIRME, DEBERÁ INCLUIR LAS REGALÍAS POR LA EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES PÉTREOS LAS CUALES DEBERÁN SER NEGOCIADAS POR EL PROPONENTE; LA OMISIÓN DE ESTE CONCEPTO NO SERÁ MOTIVO DE RECLAMACIÓN POSTERIOR EN CASO DE QUE LA OBRA LE SEA ADJUDICADA.

I.6.- CONCEPTOS NO MEDIBLES.- LOS CONCEPTOS QUE NO SEAN OBJETO DE MEDICIÓN NO ESTARÁN SUJETOS A PAGO POR SEPARADO, PUES SE CONSIDERA QUE SUS IMPORTES YA SE HAN DISTRIBUIDO PROPORCIONALMENTE O COMO CORRESPONDA, EN EL (LOS) PRECIO (S) UNITARIO (S) DEL CONTRATO, LO CUAL ES APLICABLE AL CONCRETO DESPERDICIADO Y ACARREO DE LOS MATERIALES. PARA ESTA LICITACIÓN SÓLO ES OBJETO DE MEDICIÓN EL CONCEPTO DE TRABAJO DE PISO FIRME POR VIVIENDA Y METROS CUADRADOS.

I.7.- SUFICIENCIA Y CONTAMINACIÓN DE MATERIALES EN BANCOS.- EN LOS BANCOS DE MATERIALES “EL CONTRATISTA” OBSERVARÁ QUE EXISTA EL VOLUMEN NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASIMISMO TOMARÁ LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR CONTAMINAR EL MATERIAL ÚTIL APROVECHABLE, YA QUE NO SE EFECTUARÁ NINGÚN PAGO POR SEPARADO POR ESTE CONCEPTO NI POR LOS DESPERDICIOS.

II. GENERALIDADESII.1.- UBICACIÓN DENTRO DE LA VIVIENDA DEL PISO FIRME.- EL PISO FIRME SE EJECUTARÁ EN EL INTERIOR DE LAS VIVIENDAS HABITADAS, EN EL SIGUIENTE ORDEN DE PREFERENCIA: RECÁMARA (S), COCINA, COMEDOR, Y SALA; LA MAYORÍA DE LAS VIVIENDAS DE LAS LOCALIDADES RURALES




NO TIENEN UNA DIFERENCIACIÓN DE ÁREAS COMO LA INDICADA, LA RECÁMARA, SALA Y COMEDOR SUELEN ESTAR INTEGRADAS EN UN SOLO ESPACIO HABITABLE Y LA COCINA PUEDE ESTAR SEPARADA, SIN EMBARGO, POR NINGÚN MOTIVO SE REALIZARÁN ACCIONES EN ÁREAS EXTERNAS COMO PATIOS, ANDADORES, CHIQUEROS, ESTABLOS, GALLINEROS ETC.

II.2.- ÁREA DE PISO FIRME POR VIVIENDA.- EL ÁREA PROMEDIO DE PISO FIRME POR VIVIENDA HABITADA ES DE 32 METROS CUADRADOS, PUDIÉNDOSE TENER VIVIENDAS CON UN MÍNIMO DE 16 Y UN MÁXIMO DE 45 METROS CUADRADOS, POR LO QUE EN LA SUMATORIA DEL ÁREA DE TODAS LAS VIVIENDAS ATENDIDAS ENTRE EL NÚMERO DE VIVIENDAS DEBE APROXIMARSE AL PROMEDIO INDICADO. SÓLO EN CASOS AISLADOS Y CON LA AUTORIZACIÓN DEL SUPERVISOR DE OBRASE PODRÁN REBASAR LOS LÍMITES INDICADOS.

II.3.- RESISTENCIA DEL CONCRETO DEL PISO FIRME.- LA RESISTENCIA DEL CONCRETO HIDRÁULICO QUE SE UTILICE PARA CONSTRUIR EL PISO FIRME DE LAS VIVIENDAS HABITADAS DEBE TENER UNA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN SIMPLE OBTENIDA DE PRUEBAS EN EL LABORATORIO A LOS 28 DÍAS, DE F’C=150 KG/CM2, LA RESISTENCIA DE LOS ENSAYES DE ESPECÍMENES A LOS 7 DÍAS DEBE SER IGUAL O MAYOR AL 70%, MIENTRAS QUE LOS DE 14 DÍAS DEBERÁN SER IGUALES O MAYORES AL 90%, EN CASO CONTRARIO SE DEBERÁ SUSTITUIR LOS PISOS FIRMES EJECUTADOS CON EL CONCRETO ENSAYADO. LOS REVENIMIENTOS NO PODRÁN SER MAYORES A 10 CENTÍMETROS.

II.4.- PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.- EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR EN EL PRECIO UNITARIO DEL PISO FIRME, LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA PREPARAR LA SUPERFICIE DONDE SE COLOCARÁ (TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN O RELLENO CON MATERIAL MEJORADO Y COMPACTACIÓN CON PISÓN DE MANO).

III. CALIDAD DE LOS MATERIALESIII.1.- CEMENTO. SÓLO SE UTILIZARÁ CEMENTO GRIS PORTLAND COMPUESTO CPC 30R, DE CUALQUIER MARCA EXISTENTE EN EL MERCADO QUE REÚNA LAS CARACTERÍSTICAS DE LA NORMA MEXICANA NMX-C-414-ONNCE-2004. LOS VEHÍCULOS EN LOS QUE SE ACARREE DEBERÁN CONTAR CON LOS ELEMENTOS PARA SU PROTECCIÓN CONTRA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS. SE ALMACENARÁ EN LUGARES VENTILADOS Y PROTEGIDOS CONTRA LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES Y LA HUMEDAD DEL SUELO, PERFECTAMENTE ESTIBADO SOBRE TARIMAS DE MADERA. SE PODRÁ TENER EN CADA LOCALIDAD O FRENTE DE TRABAJO EL CEMENTO NECESARIO PARA DOS O MÁS DÍAS DE LABORES Y EL QUE NO SE UTILICE SE PROTEGERÁ ADECUADAMENTE. (PROPORCIÓN DE 0.306 TONELADAS DE CEMENTO PARA ELABORAR 1.0 METRO CÚBICO DE CONCRETO DE F’C=150 KG/CM2).

III.2.- ARENA. PODRÁ UTILIZARSE ARENA DE MINA, INDISTINTAMENTE, LA QUE DEBE DE ESTAR LIBRE DE CONTAMINANTES COMO ARCILLA, LIMO, MATERIA ORGÁNICA, MADERA, PLÁSTICO, ETC., QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-C-111-2004, QUE PUEDE SER ADQUIRIDA O PRODUCIDA POR EL CONTRATISTA, ACARREADA HASTA EL LUGAR DE UTILIZACIÓN; LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE LA ROCA DE LA QUE SE OBTENGA DEBE SER MAYOR O IGUAL A LA DEL CONCRETO; NO DEBE UTILIZARSE MATERIAL QUE PROCEDA DE ROCAS POROSAS. EL TAMAÑO MÁXIMO DEBE DE SER MENOR A 10 MILÍMETROS (3/8 DE PULGADA). (PROPORCIÓN DE 0.580 METROS CÚBICOS DE ARENA PARA ELABORAR 1.0 METRO CÚBICO DE CONCRETO DE F’C=150 KG/CM2, LA CUAL PODRÁ VARIAR DEBIDO A LA CALIDAD DE LOS MATERIALES PÉTREOS Y AL PROPORCIONAMIENTO CORRECTO DE LOS AGREGADOS).

III.3.- GRAVA.- PODRÁ UTILIZARSE GRAVA TRITURADA, CRIBADA O UNA MEZCLA DE AMBAS, ADQUIRIDA O PRODUCIDA POR EL CONTRATISTA EN LA REGIÓN O FUERA DE ELLA, ACARREADA HASTA EL LUGAR DE UTILIZACIÓN, CON UN TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO (T.M.A.) DE 19 MM (¾




DE PULGADA, LIBRE DE IMPUREZAS COMO ARCILLA, LIMO, MATERIA ORGÁNICA, MADERA, PLÁSTICO, ETC., QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-C-111-2004; LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE LA ROCA DE LA QUE PROVENGA DEBE SER MAYOR O IGUAL A LA DEL CONCRETO; NO DEBE UTILIZARSE MATERIAL QUE PROCEDA DE ROCAS POROSAS. EL TAMAÑO MÍNIMO DEBE DE SER DE 10 MILÍMETROS (3/8 DE PULGADA). (PROPORCIÓN DE 0.630 METROS CÚBICOS DE GRAVA PARA ELABORAR 1.0 METRO CÚBICO DE CONCRETO DE F’C=150 KG/CM2, LA CUAL PODRÁ VARIAR DEBIDO A LA CALIDAD DE LOS MATERIALES PÉTREOS Y AL PROPORCIONAMIENTO CORRECTO DE LOS AGREGADOS).

III.4.- AGUA.- DEBE SER APTA PARA EL CONSUMO HUMANO, LIBRE DE ÁCIDOS, ALCALIS, GRASAS Y MATERIA ORGÁNICA, ACARREADA HASTA EL LUGAR DE UTILIZACIÓN. (PROPORCIÓN DE 0.202 METROS CÚBICOS DE AGUA PARA ELABORAR 1.0 METRO CÚBICO DE CONCRETO DE F’C=150 KG/CM2, LA CUAL PODRÁ VARIAR DE ACUERDO A LA CALIDAD DE LOS MATERIALES PÉTREOS Y AL PROPORCIONAMIENTO CORRECTO DE LOS AGREGADOS).

IV. ESPESOREL ESPESOR DE PISO FIRME SERÁ DE 8 CM (OCHO CENTÍMETROS), CON UNA TOLERANCIA DE +2 CM. (MÁS DOS CENTÍMETROS) (CABE INDICAR QUE LA RECEPCIÓN DE PISOS FIRMES DE ESTE TIPO NO IMPLICARÁ EL PAGO DE EXCEDENTES DE MATERIALES Y MANO DE OBRA POR LO QUE SU EJECUCIÓN NO IMPLICARÁ COSTO ADICIONAL PARA “LA SEDESOL”); LOS ESPESORES MENORES SERÁN RECHAZADOS Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA ACEPTADOS POR “LA SEDESOL”, QUE EN CUALQUIER MOMENTO PUEDE REALIZAR REVISIONES, CALAS Y MUESTREOS PARA COMPROBARLOS.

V. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓNV.1.- PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.- ANTES DE COLOCAR EL CONCRETO LA SUPERFICIE DEBE ESTAR PERFECTAMENTE NIVELADA, HÚMEDA Y LIBRE DE MATERIALES QUE PUEDAN CONTAMINARLO; SI ES EL CASO SE PROCEDERÁ A REALIZAR EXCAVACIÓN A MANO O EL RELLENO CON MATERIAL MEJORADO COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS DE 10 CENTÍMETROS.

V.2.- CIMBRADO, SECCIONADO DEL PISO Y JUNTAS CONSTRUCTIVAS.- LA CIMBRA EN FRONTERAS DEL PISO FIRME DEBEN ESTAR PERFECTAMENTE NIVELADAS Y ALINEADAS, DE TAL FORMA QUE SE SECCIONE EL ÁREA DEL PISO HASTA UNA SUPERFICIE DE 12 METROS CUADRADOS, SEGÚN INDICA EL PROYECTO TIPO, ESTO CON EL FIN DE EVITAR LAS FISURAS Y AGRIETAMIENTOS QUE SE PUEDEN PRESENTAR POR VARIACIONES VOLUMÉTRICAS DEL CONCRETO DEBIDO A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA Y HUMEDAD. LAS JUNTAS CONSTRUCTIVAS TENDRÁN COMO FUNCIÓN ESPECÍFICA EL CONTROL DEL AGRIETAMIENTO TRANSVERSAL PROVOCADAS POR LAS RESTRICCIONES A LA CONTRACCIÓN DEL CONCRETO DEL PISO FIRME.

V.3.- ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO.- EL CONCRETO SE DEBE ELABORAR EN REVOLVEDORA DE UN SACO DE CAPACIDAD Y VACIAR DIRECTAMENTE EN CARRETILLAS O EN ARTESAS DE MADERA EVITANDO QUE SE CONTAMINE; SE DEBE ACARREAR Y COLOCAR INMEDIATAMENTE, NO SE ACEPTARÁ LA UTILIZACIÓN DE CONCRETOS CON MÁS DE 10 MINUTOS DE HABERSE ELABORADO. EL REVENIMIENTO SERÁ DE 8 A 10 CENTÍMETROS. LA DOSIFICACIÓN DEL LOS AGREGADOS POR CADA SACO DE CEMENTO SERÁ DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE.

LA COLOCACIÓN DEBE SER SIMULTÁNEA CON LA ELABORACIÓN Y NO MÁS RÁPIDAMENTE DE LO QUE PUEDA DISTRIBUIRSE Y REVISAR ESPESORES, ACOMODÁNDOSE ADECUADAMENTE BUSCANDO ALCANZAR UNA BUENA COMPACTACIÓN Y EVITANDO LA SEGREGACIÓN DE LOS AGREGADOS PÉTREOS. LA NIVELACIÓN DEL PISO DEBE SER TAL QUE NO SE PRESENTEN PROTUBERANCIAS NI PARTES BAJAS, LO QUE SE DEBERÁ VERIFICAR CON EL TENDIDO DE UNA




REGLA METÁLICA O DE MADERA DE DOS METROS DE LONGITUD SIN QUE SE OBSERVEN DIFERENCIAS MAYORES DE 5 MILÍMETROS. EL PISO FIRME DEBE CONSTRUIRSE SIN PENDIENTES, PERO SI ES EL CASO NO SE ACEPTARÁN PENDIENTES MAYORES AL 0.5% Y SI ES NECESARIO SE PERMITIRÁ CONSTRUIR PISOS CON UNA DIFERENCIA DE NIVEL DE 12 A 17.5 CENTÍMETROS.

V.4.- COMPACTADO. ANTES DE QUE EL CONCRETO COLOCADO ALCANCE SU FRAGUADO INICIAL, CUANDO TENGA UNA CONSISTENCIA ADECUADA, SE REALIZARÁ SU COMPACTACIÓN CON UN PISÓN METÁLICO.

V.5.- ACABADO.- EL ACABADO DEL PISO FIRME DE CONCRETO SERÁ PULIDO INTEGRAL POR MEDIO DE LLANA METÁLICA Y SE REALIZARÁ POSTERIORMENTE AL COMPACTADO CUANDO EL CONCRETO TENGA LA CONSISTENCIA NECESARIA Y HAYA DESAPARECIDO EL AGUA DE SANGRADO, LA SUPERFICIE DEBERÁ QUEDAR PERFECTAMENTE NIVELADA, LISA, LLANA Y CERRADA, SIN PROTUBERANCIAS NI PARTES BAJAS, DESAPARECIENDO LAS FISURAS QUE SE PRESENTEN DURANTE EL FRAGUADO INICIAL.

V.6.- CURADO DEL CONCRETO.- EN EL CONCRETO DEL PISO FIRME “EL CONTRATISTA” DEBE CONSIDERAR LA UTILIZACIÓN DE UN ADITIVO PARA PRODUCIR EL CURADO DEL CONCRETO, APEGANDOSE A LAS ESPECIFICACIONES QUE MARQUE EL FABRICANTE.

V.7.- UTILIZACIÓN DEL PISO FIRME.- EL BENEFICIARIO PUEDE UTILIZAR EL PISO FIRME INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE QUE ESTÉ ENDURECIDO Y SOPORTE EL TRÁFICO DE PERSONAS, EVITANDO QUE SE RAYE AL COLOCAR LOS MUEBLES O QUE ÉSTOS SE INCRUSTEN EN EL MISMO, COLOCÁNDOLES ALGÚN ARTIFICIO PARA EVITARLO, NO DEBEN INSTALARSE LOS MUEBLES PESADOS HASTA DESPUÉS DE TRANSCURRIDOS TRES DÍAS. “EL CONTRATISTA” DEBE OBTENER EL COMPROMISO DEL BENEFICIARIO DE EVITAR DAÑAR EL PISO, LO QUE SE MENCIONARÁ EN LA RELACIÓN O ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FIRMADA POR CADA UNO DE ELLOS.

V.8.- ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN.- POR CADA PISO FIRME TERMINADO Y ENTREGADO AL BENEFICIARIO, “EL CONTRATISTA” DEBERÁ LEVANTAR UN ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN EN EL FORMATO QUE LE PROPORCIONE “LA SEDESOL” AL INICIO DE LOS TRABAJOS. A ESTE RESPECTO DEBERÁ SEGUIR LAS INDICACIONES QUE LE PROPORCIONE LA RESIDENCIA DE OBRA. ESTA ACTA NO SERÁ LA QUE RECONOZCA “LA SEDESOL” COMO LA DEFINITIVA PARA RECIBIR LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

VI. MEDICIÓN Y PAGOEL LARGO Y ANCHO DEL PISO FIRME SE MEDIRÁN DIRECTAMENTE SOBRE EL PISO, PROCURANDO QUE LA CINTA MÉTRICA ESTÉ COMPLETAMENTE TENSA Y HORIZONTAL, EN DIRECCIÓN PERPENDICULAR A LAS PAREDES. EL ANCHO SE MEDIRÁ EN DOS DIFERENTES PUNTOS A LO LARGO DEL PISO, A 50 CENTÍMETROS DE CADA UNA DE LAS PAREDES, EL LARGO SE MEDIRÁ DE LA MISMA FORMA, Y EN AMBOS CASOS SE PROMEDIARÁ LA MEDIDA. EN LOS NÚMEROS GENERADORES SE ANOTARÁ EL ANCHO Y LARGO PROMEDIO, CON UNA APROXIMACIÓN A CENTÉSIMAS. SI EN LA VIVIENDA SE TIENE MÁS DE UN ÁREA DE PISO FIRME, SE MEDIRÁ Y ANOTARÁ CADA UNA INDICANDO LA SUMA POR VIVIENDA Y SEÑALANDO EL LUGAR DONDE SE EJECUTÓ EL PISO FIRME (COCINA, COMEDOR, RECÁMARAS Y/O SALA).

CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 102 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LA DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ACOMPAÑARSE PARA EL PAGO DE CADA ESTIMACIÓN SON, ENTRE OTRAS:

VI.1.- NÚMEROS GENERADORES;




VI.2.- NOTAS DE BITÁCORA DE OBRA Y BITÁCORA FOTOGRÁFICA;

VI.3.- CROQUIS;

VI.4.- CONTROL DE CALIDAD, PRUEBAS DE LABORATORIO Y FOTOGRAFÍAS;

VI.5.- ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN;

VI.6.- ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN INDIVIDUAL SIN TACHAS, BORRONES O ENMENDADURAS, FIRMADA O CON HUELLA DIGITAL DEL BENEFICIARIO O SU REPRESENTANTE Y CON FIRMA DEL COMITÉ DE OBRA Y/O LA AUTORIDAD LOCAL, INDICANDO CLARAMENTE LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS EJECUTADOS EN LA VIVIENDA, SEGÚN FORMATO QUE PROPORCIONE “LA SEDESOL”;

VI.7.- RELACIÓN DE BENEFICIARIOS EN DONDE CONSTE NOMBRE COMPLETO, DIRECCIÓN, CLAVE ÚNICA DE REGISTRO POBLACIONAL, METROS CUADRADOS EJECUTADOS EN LA VIVIENDA Y FIRMA O HUELLA DE CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS O SUS REPRESENTANTES, SEGÚN FORMATO QUE PROPORCIONE “LA SEDESOL”.

VII. BITÁCORA DE OBRA Y FOTOGRÁFICA“EL CONTRATISTA” PARA REALIZAR EL TRÁMITE DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES DEBERÁ ENTREGAR LAS CORRESPONDIENTES NOTAS DE BITÁCORA DE OBRA Y LA BITÁCORA FOTOGRÁFICA EN ARCHIVO ELECTRÓNICO EN DISCO COMPACTO (FORMATO JPG), CON LAS FOTOS DE ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE CADA UNO DE LOS PISOS FIRMES EJECUTADOS. EN LA FOTO DEL ANTES Y DESPUÉS, DE SER POSIBLE, DEBERÁ APARECER EL O LOS BENEFICIARIOS, PREFERENTEMENTE EL BENEFICIARIO QUE APARECE EN EL PADRÓN. EL NOMBRE DE CADA FOTOGRAFÍA CONTENDRÁ EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO CON LA INDICACIÓN DEL MOMENTO EN QUE SE TOMÓ (ANTES, DURANTE O DESPUÉS), EJEMPLO: “JOSÉ LUIS SANTOS PÉREZ: ANTES”.

ASIMISMO, DEBERÁ ENTREGAR IMPRESAS POR LO MENOS EL 25% DE LAS FOTOS DE LOS PISOS FIRMES QUE PRESENTE EN SU ESTIMACIÓN.

VIII. SEÑALAMIENTO INFORMATIVO DE LA OBRAEN LO QUE SE REFIERE A LA SEÑALIZACIÓN DEL PROGRAMA ESTE DEBERÁ DE APEGARSE A LA GUÍA DE APLICACIONES GRÁFICAS PARA MATERIALES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA UNIDAD DE MICRORREGIONES. Y COMO SIGUE:

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LA PLACA METÁLICA CON MEDIDAS DE 29 CM DE LARGO POR 10.15 CM DE ALTO, ELABORADO A BASE DE PLACA METÁLICA PLANA, DEBE SER PLATEADA Y CON GRABADO EN COLOR. ROTULADO CONFORME AL ANEXO PROPORCIONADO POR “LA SEDESOL” (ANEXO V).

ADEMÁS, POR CADA LOCALIDAD DISTINTA A LA CABECERA MUNICIPAL EN QUE SE REALICEN 20 PISOS O MÁS, SE COLOCARÁ UN LETRERO DE DIFUSIÓN DE LA OBRA ELABORADA EN LONA VINÍLICA CON IMPRESIÓN EN GRAN FORMATO ROTULADO CONFORME AL ANEXO PROPORCIONADO POR “LA SEDESOL” (ANEXO V).

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO INFORMATIVO HORIZONTAL, QUE SE REALIZARÁ EN CADA UNA DE LAS PARTIDAS, DE LA OBRA CON MEDIDAS DE 2.50 M. X 2.00 M., ELABORADO A BASE DE MARCO METALICO, BASTIDOR Y POSTES DE ÁNGULO DE 63.50 MM. X 63.50 MM. X 6.35 MM.




(2.5 X 2.5 X ¼ PULGADAS) Y LAMINA CAL. 16, ROTULADO CONFORME AL ANEXO PROPORCIONADO POR LA SEDESOL (ANEXO V).

EL COSTO DEL SEÑALAMIENTO SE INTEGRARÁ EN LOS COSTOS DE LA OBRA, POR PARTIDA Y SE COLOCARÁ EN DONDE SEÑALE LA RESIDENCIA DE OBRA A MÁS TARDAR 10 DÍAS DESPUÉS DE INICIADOS LOS TRABAJOS

IX. CONTROL DE CALIDADEL CONTRATISTA DEBERÁ CONTEMPLAR EL CONTROL DE CALIDAD PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS QUE EJECUTE, OBSERVANDO LAS NORMAS NMX-C-111-ONNCCE-2004 Y NMX-C-160-ONNCCE-2004, PRESENTANDO EN LAS ESTIMACIONES DE OBRA LOS SIGUIENTES RESULTADOS DE LABORATORIO:

IX.1.- ESTUDIO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES PÉTREOS.- SE REALIZARÁ POR CADA UNO DE LOS BANCOS QUE UTILICE Y SE PRESENTARÁ EN LA ESTIMACIÓN QUE CORRESPONDA, EN CASO CONTRARIO NO PROCEDERÁ EL PAGO DE SU ESTIMACIÓN, EL CONTRATISTA CONSIDERARÁ SU COSTO EN LOS INDIRECTOS DE OBRA.

IX.2.- OBTENCIÓN DE MUESTRAS Y ENSAYE A LOS 7, 14 Y 28 DÍAS A LA COMPRESIÓN SIMPLE.- SE OBTENDRÁN MUESTRAS DEL CONCRETO HIDRÁULICO ELABORADO, A RAZÓN DE 1 MUESTRA POR CADA 500 METROS CUADRADOS EJECUTADOS, EN CADA MUESTRA SE OBTENDRÁN 3 ESPECIMENES PARA ENSAYAR A LA COMPRESIÓN SIMPLE A LOS 7, 14 Y 28 DÍAS, LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE 7 Y 14 DÍAS SE ENTREGARÁN EN ORIGINAL EN LA ESTIMACIÓN QUE CORRESPONDA, LA DE 28 DÍAS SE ENTREGARÁ POSTERIORMENTE, LA RESISTENCIA MÍNIMA A LOS 7 DÍAS, PARA QUE SEAN ACEPTADOS, SERÁ DE 70% DE LA RESISTENCIA DE PROYECTO. EL REPORTE DE LABORATORIO DEBERÁ INDICAR EL NOMBRE DE LA OBRA, NÚMERO DE LICITACIÓN, LA LOCALIDAD, EL NÚMERO DE FOLIO Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO TAL COMO APARECE EN EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS, EL BANCO DE DONDE SE OBTUVIERON LOS MATERIALES PÉTREOS Y LA EDAD DEL ESPÉCIMEN ENSAYADO.

X.- CONTRALORÍA SOCIALCON LA FINALIDAD DE REALIZAR ACCIONES DE VERIFICACIÓN, VIGILANCIA Y TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS, EN CADA LOCALIDAD SE CONSTITUIRÁ UN COMITÉ DE OBRA Y CONTRALORÍA SOCIAL, LOS CUALES PODRÁN PROPONER A “LA SEDESOL” LOS CAMBIOS AL PADRÓN DE BENEFICIARIOS (ALTAS, BAJAS Y/O MODIFICACIONES). POR SU PARTE, “LA SEDESOL” ANALIZARA LAS PROPOSICIONES DE CAMBIO Y DOCUMENTARA LAS ADECUACIONES CORRESPONDIENTES.

XI.- FIRMAS

POR “LA SEDESOL”

_______________________________ C. _RITA MARÍA ESQUIVEL REYES

POR “EL CONTRATISTA”“-----------------------------------”

_________________________________C. ______________________




DELEGADA FEDERAL (CARGO)


___________________________________________C. RAFAEL ZÚÑIGA LEÓN

Las firmas y antefirmas que anteceden forman parte del Contrato de Obra Pública No._____________, celebrado por LA SEDESOL y la EMPRESA _____________________, con plazo de ejecución del __ de ______ del 2009 al ___ de ____ del 2009, por un monto total de $_____________ (___________________________________ PESOS __/100 M.N.). Que incluye el Impuesto al Valor Agregado, I. V. A. Conste.


SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 00020018-001-09


NÚMERO DE EXPEDIENTE: LPN-SDS-NAY/PDZP-OP-001/09

PERIODO: FECHA DE INICIO:06 DE OCTUBRE DEL 2009




PLAZO DE EJECUCIÓN: 67 DÍAS NATURALES

FECHA DE TÉRMINO: 11 DE DICIEMBRE DEL 2009

OBRA:

UBICACIÓN

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

PARTIDA 1

ANEXO 2CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE DESCRIPCIÓNUNIDAD

DE MEDIDA

CANTIDAD O

VOLUMEN

PRECIO UNITARIO( $ )

IMPORTE

( $ )CON

NÚMEROCON

LETRA

PPF-1

CONSTRUCCIÓN DE 7,714.84 M², DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA FĆ=150 KG/CM² DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGIÓN T.M.A. 3/4”, NIVELACIÓN, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, COMPACTACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO CON ADITIVO, ASÍ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. A REALIZARSE EN 191 VIVIENDAS DE 16 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE EL NAYAR, EN EL ESTADO DE NAYARIT.

M2 7,714.84

DESCRIPCIÓN DE LAS LOCALIDADES Y SUS ÁREAS0049 COYULTITA DE JAZMINEZ M2 292.230059 GAVILANES M2 3,356.210082 LOS LIRIOS M2 636.790130 SAN MIGUEL DEL ZAPOTE M2 86.350135 SANTA CRUZ DE GUAYBEL M2 745.350413 LA CUMBRE DEL DURAZNITO M2 79.590416 LA PALMA M2 24.000418 LA COFRADIA UNO M2 127.890448 EL MAGUEY M2 1,583.570461 LOS CIRUELOS M2 111.530467 JAZMIN DEL COQUITO M2 192.340486 LAS PEÑAS COLORADAS M2 207.710702 PEÑAS AMARILLAS M2 95.120791 LAS OLLAS M2 45.961195 CIENEGA DEL MANGO M2 28.471222 LOS SABINOS M2 101.73SIV-1

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO PZA 1LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 00020018-001-09 121



INFORMATIVO HORIZONTAL DE LA OBRA CON MEDIDAS DE 2.50 X 2.00 MTS., ELABORADO A BASE DE MARCO, BASTIDOR Y POSTES DE ÁNGULO DE 63.50 MM X 63.50 MM X 6.35 MM (2.5“X 2.5” X ¼”)Y LÁMINA CAL. 16, ROTULADO CONFORME AL ANEXO PROPORCIONADO POR LA SEDESOL.

LIV-1SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LONA INFORMATIVA A BASE DE VINIL IMPRESA O ROTULADA CONFORME AL ANEXO PROPORCIONADO POR LA SEDESOL.

PZA 3

PMP-1

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA METÁLICA CON MEDIDAS DE 29 CM. DE LARGO POR 10.15 CM. DE ALTO, ELABORADO A BASE DE PLACA METÁLICA PLANA, COLOR PLATEADA, CON GRABADO EN COLOR CONFORME AL ANEXO PROPORCIONADO POR LA SEDESOL.

PZA 191

ECC-1 ENSAYE DE ESPECIMENES DE CONCRETO A LA COMPRESIÓN SIMPLE

PRUEBA 16

IMPORTE: 15 % DE I.V.A.: IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICION:

IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICION CON LETRA:


_______________________________ C. DELEGADO FEDERAL


_________________________________C. ______________________

(CARGO)



Las firmas y antefirmas que anteceden forman parte del Contrato de Obra Pública No._____________, celebrado por LA SEDESOL y la EMPRESA _____________________, con plazo de ejecución del __ de ______ del 2009 al __ de _____ del 2009, por un monto total de $_____________ (___________________________________ PESOS __/100 M.N.). Que incluye el Impuesto al Valor Agregado, I. V. A. Conste.








PERIODO: FECHA DE INICIO: 06 DE OCTUBRE DEL 2009



OBRA:

UBICACIÓN


PARTIDA 2



DE MEDIDA

CANTIDAD O

VOLUMEN


IMPORTE

( $ )CON

NÚMEROCON

LETRA

PPF-2

CONSTRUCCIÓN DE 17,862.63 M², DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA FĆ=150 KG/CM² DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGIÓN T.M.A. 3/4”, NIVELACIÓN, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, COMPACTACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO CON ADITIVO, ASÍ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, , ACARREO DE SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. A REALIZARSE EN 659 VIVIENDAS DE 34 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE EL NAYAR, EN EL ESTADO DE NAYARIT.

M2 17,862.63

DESCRIPCIÓN DE LAS LOCALIDADES Y SUS ÁREAS0001 JESUS MARIA M2 3,404.830006 LOS ARRAYANES M2 146.670007 ARROYO DE CAÑAVERAL M2 355.890010 ARROYO SANTIAGO M2 356.750018 ARROYO DE CAMARONES M2 324.430020 EL CANGREJO M2 472.100036 EL COLOMO M2 101.100066 LA GUERRA M2 725.720074 LAS HUERTITAS M2 792.000076 IXTALPA M2 341.840084 LOS MANGUITOS M2 222.790086 MESA DEL NAYAR M2 3,233.350120 RANCHO VIEJO M2 451.300124 EL SABINO M2 1,010.650126 SAN FRANCISCO M2 866.61




0127 SAN GREGORIO M2 381.730129 SAN JUAN PEYOTAN M2 461.350134 SANTA BARBARA M2 1,292.390275 ORTEGA M2 37.770278 EL SAUCITO PEYOTAN M2 606.040342 CIENEGA DE SANTA ROSA M2 310.400355 EL SEGUNDO PASO (PASO CUATE) M2 229.840363 SANTA ROSA M2 163.370368 EL CHALATE M2 91.840434 EL RINCON M2 80.000654 LA CUESTA M2 41.500704 EL PICACHO M2 266.760752 SAN ISIDRO M2 362.650794 LAS PATAS M2 51.360828 ARROYO HONDO M2 163.671104 EL CAMPAMENTO (LA SILLETA) M2 100.951148 CERRO PELON M2 228.011241 EL LIMON M2 114.451398 EL MIRADOR M2 72.52

SIV-2

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO INFORMATIVO HORIZONTAL DE LA OBRA CON MEDIDAS DE 2.50 X 2.00 MTS., ELABORADO A BASE DE MARCO, BASTIDOR Y POSTES DE ÁNGULO DE 63.50 MM X 63.50 MM X 6.35 MM (2.5“X 2.5” X ¼”)Y LÁMINA CAL. 16, ROTULADO CONFORME AL ANEXO PROPORCIONADO POR LA SEDESOL.

PZA 1


PZA 10

PMP-2


PZA 659


PRUEBA 36






_________________________________C. ______________________

(CARGO)












PLAZO DE EJECUCIÓN: 87 DÍAS FECHA DE TÉRMINO: 31 DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 00020018-001-09 125



NATURALES DICIEMBRE DEL 2009OBRA:

UBICACIÓN


PARTIDA 3



DE MEDIDA

CANTIDAD O

VOLUMEN


IMPORTE

( $ )CON

NÚMEROCON

LETRA

PPF-3

CONSTRUCCIÓN DE 17,918.25 M², DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA FĆ=150 KG/CM² DE 8 CM DE ESPESOR , ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGIÓN T.M.A. 3/4”, NIVELACIÓN, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, COMPACTACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO CON ADITIVO, ASÍ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO, MAQUINARIA, MANO DE OBRA,, ACARREO DE SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. A REALIZARSE EN 490 VIVIENDAS DE 19 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE EL NAYAR, EN EL ESTADO DE NAYARIT.

M2 17,918.25

DESCRIPCIÓN DE LAS LOCALIDADES Y SUS ÁREAS0029 CEBOLLITAS M2 416.450034 LOS COAMILES M2 262.010055 DOLORES M2 1,035.240099 PALO BOLUDO M2 92.590137 SANTA TERESA M2 8,830.890191 LAS TORTUGAS M2 279.020215 RANCHO VIEJO M2 1,882.080222 LOS HUISACHES M2 229.670225 LINDAVISTA M2 1,161.410242 SAN VICENTE M2 1,308.570254 LOS LLANITOS M2 60.200664 LOS FIERROS M2 38.500689 MESA DE LOS HUICHOLES M2 755.430707 LOS PINITOS (DOLORES VIEJO) M2 519.111074 PIEDRA BOLA M2 110.121110 PICO DE AGUILA (TANKANINI) M2 307.261147 LA CIENEGUITA M2 490.111213 EL CARRIZO M2 34.931294 JUAN PEREZ M2 104.66




SIV-3


PZA 1


PZA 6

PMP-3


PZA 490


PRUEBA 36






_________________________________C. ______________________

(CARGO)














OBRA:

UBICACIÓN


PARTIDA 4



DE MEDIDA

CANTIDAD O

VOLUMEN


IMPORTE

( $ )CON

NÚMEROCON

LETRA

PPF-4

CONSTRUCCIÓN DE 10,992.93 M², DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA FĆ=150 KG/CM² DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGIÓN T.M.A. 3/4”, NIVELACIÓN, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, COMPACTACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO CON ADITIVO, ASÍ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, ACARREO DE SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. A REALIZARSE EN 476 VIVIENDAS DE 32 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE EL NAYAR, EN EL ESTADO DE NAYARIT.

M2 10,992.93

DESCRIPCIÓN DE LAS LOCALIDADES Y SUS ÁREAS0037 EL COLORIN M2 183.200039 EL CORDON M2 129.720067 HIGUERA GORDA M2 206.250069 LAS HIGUERAS M2 367.110073 HUAYNAMOTA M2 333.320085 EL MANGUITO M2 14.820091 NARANJITO DE COPAL M2 1,127.520097 LAS PALMAS M2 553.730116 PLAYA DE GOLONDRINAS M2 380.970131 SAN PABLO M2 234.950133 SAN RAFAEL M2 864.520139 EL ZAUZ M2 486.010154 ALTOS DE VENTANAS M2 62.150535 GUASIMA DEL CAIMAN M2 685.270541 LA GUACIMA M2 325.380553 LAS GUINEAS DE GUADALUPE M2 87.98




0582 JAZMINEZ M2 55.000586 PAREDES M2 158.380589 AGUAMILPA M2 173.380601 EL NOVILLERO (EL NOVILLERO VIEJO) M2 40.500614 EL SAUCITO M2 180.540653 CUAUHTEMOC M2 345.320717 POTRERO DE LA PALMITA M2 986.210746 LA VENTANILLA M2 320.880810 LOS YUGOS M2 106.840844 LAS AZUCENAS M2 192.231004 EL CIRUELAR M2 77.471154 LAS CUEVAS M2 14.311198 LA PALMITA M2 133.091200 EL ROBLE M2 1,010.341227 EMBARCADERO PASO DE ALICA M2 910.421255 LOS PAREJOS M2 245.12

SIV-4


PZA 1


PZA 8

PMP-4


PZA 476


PRUEBA 22






_________________________________C. ______________________

(CARGO)


___________________________________________LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 00020018-001-09 129



C. ING. RAFAEL ZUÑIGA LEON




DELEGACIÓN FEDERAL EN EL NÚMERO DE EXPEDIENTE: LPN-SDS-NAY/PDZP-OP-005/09




ESTADO DE NAYARIT.PERIODO: FECHA DE INICIO: 06 DE

OCTUBRE DEL 2009 PLAZO DE EJECUCIÓN: 87 DÍAS NATURALES


OBRA:

UBICACIÓN


PARTIDA 5



DE MEDIDA

CANTIDAD O

VOLUMEN


IMPORTE

( $ )CON

NÚMEROCON

LETRA

PPF-5

CONSTRUCCIÓN DE 10,348.43 M², DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA FĆ=150 KG/CM² DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGIÓN T.M.A. 3/4”, NIVELACIÓN, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, COMPACTACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO CON ADITIVO, ASÍ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA,, ACARREO DE SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. A REALIZARSE EN 315 VIVIENDAS DE 56 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA YESCA, EN EL ESTADO DE NAYARIT.

M2 10,348.43

DESCRIPCIÓN DE LAS LOCALIDADES Y SUS ÁREAS0002 ACATIQUE M2 69.430013 EL MASTEPE DE ABAJO M2 80.330024 BALITAS M2 124.680068 LA TINAJA M2 21.000073 GUADALUPE OCOTAN M2 1410.890085 HUAJIMIC M2 4348.360092 LAS JARAS M2 326.360127 LA MESA M2 111.000143 PALO BLANCO M2 34.400167 PUENTE DE CAMOTLAN M2 544.060163 LOS POCHOTES M2 71.860175 SAN ANTONIO M2 196.410185 EL TERRERO M2 40.870190 EL TORIL M2 53.040204 EL MEZQUITE M2 56.040212 EL CAPULIN M2 45.00




0213 LOS CHILES M2 21.420214 COCOBASCO M2 123.210223 TIERRA BLANCA M2 123.730285 LA MESA DEL INGENIERO M2 209.680356 MARAVILLAS M2 96.870375 CERRO PRIETO M2 175.630407 EL FRESNO(MESA HUIZILAPAN) M2 59.760409 MESA DE MARGARITAS M2 73.290463 EL BUEYADERO M2 93.570709 RANCHO VIEJO M2 31.860793 LA ESCONDIDA M2 45.000801 LA HIGUERITA M2 118.120816 MALPASO M2 35.020819 MEDIA LUNA M2 25.650853 PIEDRAS GRANDES M2 17.780854 LAS PILAS M2 23.040873 EL RANCHITO M2 33.550934 MESA DE PAJARITOS M2 92.270954 LA AZALEA M2 116.970987 LA MESA DEL GUALAMO M2 36.621096 LA GRULLA (MESA DE CABADAS) M2 32.401039 BRINQUITOS M2 32.791136 OJO DE AGUA(BOLA NEGRA) M2 52.851169 LOS INDALECIOS M2 78.101257 EL HUMEDO M2 94.821280 EL OSO M2 73.361170 SAN JOSE M2 23.461180 LOS TANQUES M2 41.021195 OCOTA M2 39.811336 LA VERIJA M2 55.161337 BOLA NEGRA M2 36.081340 EL BUEYADERO(LOS FERNANDEZ) M2 20.131523 LA CLAVELLINA M2 80.751544 JOSE QUINTANILLA M2 65.991592 EL YERBANIZ M2 57.521598 COLONIA NUEVA M2 167.81627 LA JOYITA M2 33.781688 MESA DE CHAPALILLA M2 190.851695 LA PILA DE HIEDRA M2 56.001702 EL RANCHITO M2 28.99

SIV-5


PZA 1


PZA 3

PMP-5SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA METÁLICA CON MEDIDAS DE 29 CM. DE LARGO POR 10.15 CM. DE ALTO,

PZA 315




ELABORADO A BASE DE PLACA METÁLICA PLANA, COLOR PLATEADA, CON GRABADO EN COLOR CONFORME AL ANEXO PROPORCIONADO POR LA SEDESOL.


PRUEBA 21






_________________________________C. ______________________

(CARGO)














OBRA:

UBICACIÓN


PARTIDA 6



DE MEDIDA

CANTIDAD O

VOLUMEN


IMPORTE

( $ )CON

NÚMEROCON

LETRA

PPF-6

CONSTRUCCIÓN DE 1,714.81 M², DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA FĆ=150 KG/CM² DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGIÓN T.M.A. 3/4”, NIVELACIÓN, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, COMPACTACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO CON ADITIVO, ASÍ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. A REALIZARSE EN 57 VIVIENDAS DE 32 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA YESCA, EN EL ESTADO DE NAYARIT.

M2 1,714.81

DESCRIPCIÓN DE LAS LOCALIDADES Y SUS ÁREAS0015 AMATLAN DE JORA M2 125.740016 HACIENDA DE AMBAS AGUAS M2 82.510060 LA CUCHILLA M2 25.410072 EL JIRON M2 92.830100 LA LABOR M2 28.910105 EL LIMON M2 29.820191 EL TRAPICHE M2 110.050114 LA MANGA M2 162.000155 EL PINAL M2 62.190156 EL PINITO M2 60.950179 SAN PELAYO M2 103.640274 TAPESTES M2 20.000317 EL CARPINTERO(BAJIO BLANCO) M2 48.96




0448 LOS CERRITOS M2 72.240526 ALGODONCILLO M2 29.710529 EL CARRIZAL M2 63.360535 EL LIMON M2 53.740639 LA PLAYA M2 34.180695 LA HUERT DE HARO M2 39.230725 LOS TRIGOS M2 16.700742 ARROYO VERDE M2 50.860768 CERRO COLORADO M2 26.750880 EL RINCON M2 24.430935 EL BERNARDINO M2 31.351071 CORRAL BLANCO M2 32.691228 LA ATRAVESADA M2 40.001238 CERRO VERDE M2 42.201240 LA CIENEGA DE GARABATILLO M2 38.011264 LA LAGUNA M2 23.551328 LAS ANIMAS M2 32.251617 EL COASTECOMATE M2 41.611637 EL PARAISO M2 68.94

SIV-6


PZA 1


PZA 0

PMP-6


PZA 57


PRUEBA 4






_________________________________C. ______________________

(CARGO)

















OBRA:

UBICACIÓN


PARTIDA 7



DE MEDIDA

CANTIDAD O

VOLUMEN


IMPORTE

( $ )CON

NÚMEROCON

LETRA

PPF-7

CONSTRUCCIÓN DE 4,131.57 M², DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA FĆ=150 KG/CM² DE 8 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGIÓN T.M.A. 3/4”, NIVELACIÓN, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, COMPACTACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO CON ADITIVO, ASÍ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. A REALIZARSE EN 133 VIVIENDAS DE 49 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA YESCA, EN EL ESTADO DE NAYARIT.

M2 4,131.57

DESCRIPCIÓN DE LAS LOCALIDADES Y SUS ÁREAS0001 LA YESCA M2 750.220014 LA MASTEPE DE ARRIBA M2 157.960017 APOZOLCO M2 358.530045 LA COFRADIA M2 71.830055 CORTAPICO M2 262.780083 HUAISTA M2 202.60099 LA LABOR M2 76.780112 LA MAGUEYERA M2 108.60118 MALINATE M2 134.730144 LAS PAPAS M2 34.650158 LOS PLANES M2 46.750498 GARABATILLO M2 36.370508 LOS SAUCES M2 19.410513 LOS ALAMOS M2 10.540516 LA CALERA M2 125.190569 LA CUMBRE M2 27.5




0586 EL COLOMO M2 22.050588 MESA DE MEZQUITE M2 50.370706 LA PRESA M2 36.240723 LA TORTUGA M2 120.850724 LA TORTUGUITA M2 47.490737 EL AGUACATE DE ARRIBA M2 82.380740 LOS AMOLES M2 51.980751 BARBECHITS M2 46.130762 LAS CANTERAS M2 31.320785 COYULTITA M2 18.480808 EL JORDAN M2 90.690879 RANCHO VIEJO M2 35.340942 EL PURGATORIO M2 96.410986 MESA DE LOS SAUCEDOS M2 78.741003 LOS SAUCES M2 66.221010 TEPIZUAQUE M2 31.041079 LA DELGADA M2 33.751091 EL FILO M2 21.781221 PLAN DEL MUERTO M2 73.81279 EL LIMONCITO(LA OSA) M2 44.001356 LAS COLMENAS M2 91.351365 LA CURVA M2 68.61390 LA JAHUITERA M2 48.001397 LA LADRILLERA M2 45.471423 LA MESA DEL YESQUERO M2 80.551440 PIEDRAS GRANDES M2 22.501445 PLAN DE GUADALUPE M2 39.751476 LA RINCONADA M2 87.661487 SANTA CRUZ M2 36.901634 EL MEZQUITE (TAMBORES) M2 41.821641 LAS SALVIAS M2 31.351677 LAS HUERTITAS M2 34.12

M2 750.22

SIV-7


PZA 1


PZA 9

PMP-7


PZA 133


PRUEBA 9









_________________________________C. ______________________

(CARGO)




ANEXO 3

PARTIDA 1LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 00020018-001-09 139



“PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS”

CALENDARIO EN DÍAS NATURALES DE INICIO Y CONCLUSIÓN DE TRABAJOS(67 DÍAS NATURALES)

MESSANTA CRUZ DE GUAYBEL


SEPTIEMBRE

1 2 3 4 5 6 7 8 91

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8

2

9

3

0

OCTUBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 91

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8

2

9

3

0

3

1

NOVIEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 91

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8

2

9

3

0

DICIEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 91

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8

2

9

3

0

3

1

FECHA DE INICIO: 06 DE OCTUBRE DE 2009 FECHA TÉRMINO: 11 DE DICIEMBRE DE 2009.


_______________________________ C. _

DELEGADO FEDERAL


_________________________________C. ______________________

(CARGO)



Las firmas y antefirmas que anteceden forman parte del Contrato de Obra Pública No._____________, celebrado por LA SEDESOL y la EMPRESA _____________________, con plazo de ejecución del __ de _______ del 2009 al __ de ______ del 2009, por un monto total de $_____________ (___________________________________ PESOS __/100 M.N.). Que incluye el Impuesto al Valor Agregado, I. V. A. Conste.




ANEXO 3

PARTIDA 2


CALENDARIO EN DÍAS NATURALES DE INICIO Y CONCLUSIÓN DE TRABAJOS


MESJESUS MARIA


SEPTIEMBRE

1 2 3 4 5 6 7 8 91

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8

2

9

3

0

OCTUBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 91

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8

2

9

3

0

3

1

NOVIEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 91

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8

2

9

3

0

DICIEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 91

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8

2

9

3

0

3

1



_______________________________ C. _

DELEGADO FEDERAL


_________________________________C. ______________________

(CARGO)







ANEXO 3

PARTIDA 3




MESUBICACIÓN


SEPTIEMBRE

1 2 3 4 5 6 7 8 91

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8

2

9

3

0

OCTUBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 91

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8

2

9

3

0

3

1

NOVIEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 91

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8

2

9

3

0

DICIEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 91

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8

2

9

3

0

3

1

FECHA DE INICIO: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2009 FECHA TÉRMINO: 31 DE DICIEMBRE DE 2009


_______________________________ C. _

DELEGADO FEDERAL


_________________________________C. ______________________

(CARGO)







ANEXO 3

PARTIDA 4



MESAGUAMILPA


SEPTIEMBRE

1 2 3 4 5 6 7 8 91

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8

2

9

3

0

OCTUBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 91

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8

2

9

3

0

3

1

NOVIEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 91

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8

2

9

3

0

DICIEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 91

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8

2

9

3

0

3

1

FECHA DE INICIO: O6 DE OCTUBRE DE 2009 FECHA TÉRMINO: 31 DE DICIEMBRE DE 2009


_______________________________ C. _

DELEGADO FEDERAL


_________________________________C. ______________________

(CARGO)







ANEXO 3

PARTIDA 5



MESHUAJIMIC


SEPTIEMBRE

1 2 3 4 5 6 7 8 91

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8

2

9

3

0

OCTUBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 91

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8

2

9

3

0

3

1

NOVIEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 91

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8

2

9

3

0

DICIEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 91

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8

2

9

3

0

3

1



_______________________________ C. _

DELEGADO FEDERAL


_________________________________C. ______________________

(CARGO)







ANEXO 3

PARTIDA 6




MESPALMILLAS


SEPTIEMBRE

1 2 3 4 5 6 7 8 91

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8

2

9

3

0

OCTUBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 91

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8

2

9

3

0

3

1

NOVIEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 91

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8

2

9

3

0

DICIEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 91

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8

2

9

3

0

3

1

FECHA DE INICIO: 06 DE OCTUBRE DE 2009 FECHA TÉRMINO: 04 DE DICIEMBRE DE 2009LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 00020018-001-09 145




_______________________________ C. _

DELEGADO FEDERAL


_________________________________C. ______________________

(CARGO)




ANEXO 3

PARTIDA 7



MESAPOZOLCO


SEPTIEMBRE

1 2 3 4 5 6 7 8 91

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8

2

9

3

0

OCTUBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 91

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8

2

9

3

0

3

1

NOVIEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 91

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8

2

9

3

0




DICIEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 91

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8

2

9

3

0

3

1

FECHA DE INICIO: 07 DE OCTUBRE DE 2009 FECHA TÉRMINO:25 DE DICIEMBRE DE 2009


_______________________________ C. _

DELEGADO FEDERAL


_________________________________C. ______________________

(CARGO)





ANEXO 4

PROYECTO TIPO (PISO FIRME)





_______________________________ C _

DELEGADO FEDERAL


_________________________________C. ______________________

(CARGO)


___________________________________________C.

Las firmas y antefirmas que anteceden forman parte del Contrato de Obra Pública No._____________, celebrado por LA SEDESOL y la EMPRESA _____________________, con plazo de ejecución del __ de _______e del 2009 al __ de ______ del 2009, por un monto total de $_____________ (___________________________________ PESOS __/100 M.N.). Que incluye el Impuesto al Valor Agregado, I. V. A. Conste.


ANEXO 5




PROCEDIMIENTO PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS FUTUROS, QUE DEBIDAMENTE FIRMADO POR LAS PARTES INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO.EL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PROCURARÁ, POR LOS MEDIOS A SU ALCANCE DAR SOLUCIÓN AL PROBLEMA PRESENTADO POR “EL CONTRATISTA”, APEGÁNDOSE ESTRICTAMENTE A LO ESTABLECIDO EN LA LEGISLACIÓN, NORMATIVIDAD Y LO CONVENIDO EN EL CONTRATO RESPECTIVO, SOMETIENDOSE AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

1.- “EL CONTRATISTA SOLICITARA A “LA SEDESOL” MEDIANTE UN ESCRITO EN EL CUAL EXPONDRA EL PROBLEMA TÉCNICO Y/O ADMINISTRATIVO QUE SE HAYA SUSCITADO ENTRE EL Y LA SUPERVISION DE OBRA, CUANDO SEA EL CASO, INDICANDO LAS CAUSAS Y MOTIVOS QUE LE DIERON ORIGEN Y ANEXARÁ LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTE SU PETICIÓN PRESENTÁNDOLA DENTRO DE LOS CINCO DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL QUE HAYAN OCURRIDO.

2.- “LA SEDESOL”, ORDENARÁ SE REALICE UNA INVESTIGACIÓN DENTRO DE LOS TRES DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DEL ESCRITO, A FIN DE EMITIR UNA SOLUCIÓN QUE DE TÉRMINO AL PROBLEMA PLANTEADO.

3.- “LA SEDESOL”, AL EMITIR SU RESOLUCIÓN, CITARA A “EL CONTRATISTA” Y A SUPERVISOR DE OBRA, PARA HACERLA DE SU CONOCIMIENTO DENTRO DE LOS CINCO DÍAS NATURALES SIGUIENTES A QUE SE HAYA EMITIDO ESTA.

4.- DURANTE LA REUNIÓN CONVOCADA SE HARÁ DEL CONOCIMIENTO DE TODOS LA SOLUCIÓN ADOPTADA Y SE LEVANTARA ACTA ADMINISTRATIVA EN LA QUE HARÁN CONSTAR LOS ACUERDOS TOMADOS.


_______________________________ C. RITA MARIA ESQUIVEL REYES

DELEGADA FEDERAL


_________________________________C. ______________________

(CARGO)


___________________________________________C.ING. RAFAEL ZUÑIGA LEON

Las firmas y antefirmas que anteceden forman parte del Contrato de Obra Pública No._____________, celebrado por LA SEDESOL y la EMPRESA _____________________, con plazo de ejecución del __ de ______ del 2009 al __ de _________ del 2009, por un monto total de $_____________ (___________________________________ PESOS __/100 M.N.). Que incluye el Impuesto al Valor Agregado, I. V. A. Conste.


Nota: Este convenio deberá elaborarse sin membrete alguno

ANEXO P.C. 01(ANEXO POR CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN QUE SE CONCURSE)

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA.

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE ___________, REPRESENTADA POR __________________ EN SU CARÁCTER DE _______________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE A”, Y POR LA OTRA _____________, REPRESENTADA POR _________, EN SU CARÁCTER DE _________________________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE B”, Y CUANDO SE HAGA REFERENCIA A LOS QUE INTERVIENEN SE DENOMINARÁN “LAS PARTES” AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

D E C L A R A C I O N E S

I. “EL PARTICIPANTE A” DECLARA QUE:

I.1 ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA, DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES MEXICANAS, SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ___________, DE FECHA ______, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. ________NOTARIO PÚBLICO NÚMERO _______, DEL ______ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO, CON NÚMERO ______ DE FECHA __________.

I.2 TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO _____ Y REGISTRO PATRONAL ANTE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO ______.

I.3 SU REPRESENTANTE, CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO _______, DE FECHA _________, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. _______NOTARIO PÚBLICO NÚMERO ________, DEL ___________ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO, CON EL NÚMERO ______ DE FECHA __________, MANIFESTANDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO.

I.4 SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS, CORRESPONDE A: ____________; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

I.5 SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL, PARA LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN __________.

II. “EL PARTICIPANTE B”, DECLARA QUE:

II.1 ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES MEXICANAS, SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ___________, DE FECHA ______, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. ____________ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO _______, DEL ______ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO, CON NÚMERO ______ DE FECHA __________.


II.2 TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO _________ Y REGISTRO PATRONAL ANTE I.M.S.S. (INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL) NÚMERO _______.

II.3 SU REPRESENTANTE, CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NUMERO _______, DE FECHA _________, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. __________NOTARIO PÚBLICO NUMERO ________, DEL ___________ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO, CON NÚMERO ______, DE FECHA __________, MANIFESTANDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADOS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO.

II.4 SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS, CORRESPONDE A: ____________; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

II.5 SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN __________.

III. “LAS PARTES” DECLARAN QUE:

III.1 CONOCEN LOS REQUISITOS Y CONDICIONES ESTIPULADAS EN LA CONVOCATORIA QUE SE APLICARÁN EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO _______ PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE _______ EN LA ______ DEL ____, CONVOCADA POR “LA SEDESOL”.

III.2 MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN FORMALIZAR EL PRESENTE CONVENIO, CON OBJETO DE PARTICIPAR CONJUNTAMENTE EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO_________, PRESENTANDO PROPOSICION TÉCNICA Y ECONÓMICA, CUMPLIENDO CON LO ESTIPULADO EN LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 36 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SE OTORGAN LAS SIGUIENTES:

C L Á U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO.- PARTICIPACIÓN CONJUNTA.

“LAS PARTES” CONVIENEN EN CONJUNTAR SUS RECURSOS TÉCNICOS, LEGALES, ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS PARA PRESENTAR PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. ____ Y, EN CASO DE QUE SUS PROPOSICIÓNES RESULTEN LAS GANADORAS DEL PROCEDIMIENTO, SE OBLIGAN A EJECUTAR LOS TRABAJOS DE _________ PARA _______ DE ________, CON LA PARTICIPACIÓN SIGUIENTE:

NO. PARTICIPANTE PARTE DE LA OBRA QUE SE OBLIGA A EJECUTAR


SEGUNDA.- CAPITAL CONTABLE

“LAS PARTES” CONVIENEN EN CONJUNTAR SUS CAPITALES CONTABLES, CON OBJETO DE ACREDITAR EL REQUERIDO EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL INDICADO EN LA CLÁUSULA PRIMERA, CON LA PARTICIPACIÓN SIGUIENTE:

NO. PARTICIPANTE CAPITAL CONTABLE

SUMA DEL CAPITAL

PARA ACREDITAR EL REFERIDO CAPITAL, CADA UNO DE “LOS PARTICIPANTES” ANEXA AL PRESENTE (________) DEL EJERCICIO FISCAL DE (_______).

NOTA:ESTA CLÁUSULA DEBERÁ SUPRIMIRSE EN CASO DE QUE LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA SE DÉ ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

TERCERA.- REPRESENTANTE COMÚN Y CONSTITUCIÓN DE AVAL Y OBLIGADO SOLIDARIO.

“LAS PARTES” ACEPTAN EXPRESAMENTE EN DESIGNAR COMO REPRESENTANTE COMÚN AL “PARTICIPANTE” (A O B, SEGÚN SEA EL CASO) ________, OTORGÁNDOLE, A TRAVÉS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA SUSCRIBIR LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA Y RESOLVER CUALQUIER ASUNTO QUE SE DERIVE DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, INCLUYENDO POR LO MENOS, PODER PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, OBLIGÁNDOSE A PROTOCOLIZAR ESTE MANDATO ANTE NOTARIO PÚBLICO.

ASIMISMO, CONVIENEN ENTRE SÍ EN CONSTITUIRSE COMO AVALES Y OBLIGADOS SOLIDARIOS PARA CUMPLIR CON EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO, ACEPTANDO EXPRESAMENTE EN RESPONDER ANTE “LA SEDESOL” POR LA PROPOSICIÓN QUE SE PRESENTE Y, EN SU CASO, POR LAS OBLIGACIONES QUE SE LLEGARAN A DERIVAR DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, DE RESULTAR GANADORAS EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, RENUNCIANDO TAMBIÉN EXPRESAMENTE AL DERECHO DE ORDEN Y EXCUSIÓN.

CUARTA.- DEL COBRO DE ESTIMACIONES O FACTURAS.

“LAS PARTES” CONVIENEN EXPRESAMENTE, QUE “EL PARTICIPANTE” (A O B, SEGÚN SEA EL CASO) SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTE “LA SEDESOL” EN CASO DE RESULTAR GANADORES EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y EL ÚNICO FACULTADO PARA EFECTUAR EL COBRO DE LAS ESTIMACIONES QUE SE GENEREN DE LOS TRABAJOS QUE SE DERIVEN DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SIN PERJUICIO DE LO DISPUESTO POR LA CLÁUSULA ANTERIOR.

QUINTA.- VIGENCIA.

“LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONVENIO SERÁ LA DURACIÓN QUE TENGA EL PROCEDIMIENTO CITADO EN LA CLÁUSULA PRIMERA DEL PRESENTE CONVENIO Y EN CASO DE RESULTAR ADJUDICATARIOS DEL CONTRATO, EL PLAZO QUE SE ESTIPULE EN ÉSTE.


SEXTA.- OBLIGACIÓN “LAS PARTES” SE OBLIGAN EXPRESAMENTE A RESPONDER EN SU CARÁCTER DE AVAL Y OBLIGADO SOLIDARIO, COMO SE ESTIPULA EN LA CLÁUSULA TERCERA, A RESPONDER ANTE “LA SEDESOL” DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES A QUE HUBIERE LUGAR.

“LAS PARTES” ACEPTAN Y SE OBLIGAN EXPRESAMENTE A PROTOCOLIZAR ANTE NOTARIO O CORREDOR PÚBLICO EL PRESENTE CONVENIO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICATARIOS DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL FALLO EMITIDO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL EN QUE PARTICIPAN, Y QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO, DEBIDAMENTE PROTOCOLIZADO, FORMARÁ PARTE INTEGRANTE E INSEPARABLE DEL CONTRATO QUE SUSCRIBIRÁ EL REPRESENTANTE COMÚN Y “LA SEDESOL”.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO POR “LAS PARTES”, Y ENTERADOS DE SU ALCANCE Y EFECTOS LEGALES, ACEPTANDO QUE NO EXISTIÓ ERROR, DOLO, VIOLENCIA O MALA FE, LO RATIFICAN Y FIRMAN, DE CONFORMIDAD EN _____________, EL ____, DE _______, DE______.

“EL PARTICIPANTE A” “EL PARTICIPANTE B”

____________________ ____________________(NOMBRE Y CARGO DEL APODERADO) (NOMBRE Y CARGO DEL APODERADO)

NOTA IMPORTANTE: EL PRESENTE CONVENIO DEBERÁ SER ÚNICO E INDIVIDUAL PARA CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES CON LOS CUALES SE CONJUNTA LA EMPRESA.


PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE(ANEXO POR CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN QUE SE CONCURSE)

ANEXO A.E. 01

CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION

LUGAR Y FECHA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIALDELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE NAYARIT.P R E S E N T E.

ME REFIERO AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº. 00020018-001-09 MEDIANTE LA CUAL SE CONVOCÓ A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICAR EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE: PARTIDA XXX

CONSTRUCCIÓN DE _XXX___ M², DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA FĆ=150 KG/CM² DE 8 CM DE ESPESOR , ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGIÓN T.M.A. 3/4”, NIVELACIÓN, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, COMPACTACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO CON ADITIVO, ASÍ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE CALIDAD DEL CONCRETO EN EL LABORATORIO, ACARREO DE SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. A REALIZARSE EN XXX VIVIENDAS DE XXX LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XXX , EN EL ESTADO DE NAYARIT CONFORME AL ANEXO “A”MANIFIESTO A USTED BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SE RECIBIÓ OPORTUNAMENTE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, CON LA CUAL SE HA PREPARADO LA PROPOSICIÓN PARA PARTICIPAR EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DESTACANDO QUE SE TOMARON EN CUENTA LAS ACLARACIONES REALIZADAS EN LA JUNTA DE ACLARACIONES QUE PARA TAL EFECTO SE LLEVO A CABO; POR LO CUAL EL IMPORTE DE LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA QUE SE PRESENTA ES DE $-------------------------------------- (CON LETRA PESOS MEXICANOS 00/100 M. N. ) MAS EL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL I. V. A. DE $-------------------------------------- (CON LETRA PESOS MEXICANOS 00/100 M. N.), HACIENDO UN TOTAL DE $--------------------------------- (CON LETRA PESOS MEXICANOS 00/100 M. N.)







NÚMERO DE EXPEDIENTE: LPN-SDS-NAY/PDZP-OP-00_/09

(ANEXO POR CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN QUE SE CONCURSE) PERIODO:

FECHA DE INICIO: __ DE ____________ DEL 2009

PLAZO DE EJECUCION: ____ DÍAS NATURALES

FECHA DE TÉRMINO: __ DE __________ DEL 2009

OBRA: :

UBICACIÓN:RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

ANEXO A.E. 02ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD PROPUESTOCANTIDAD PRECIO IMPORTE

MATERIALES

MANO DE OBRA

HERRAMIENTA MENOR

MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMA DE LOS MATERIALESMANO DE OBRAHMTA. EQUIPOCOSTO DIRECTO

INDIRECTO FINANCIAMIENTOUTILIDADCARGOS ADICIONALES PRECIO UNITARIO

ATENTAMENTE NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE






(ANEXO POR CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN QUE SE CONCURSE) PERIODO:

FECHA DE INICIO: __ DE ____________ DEL 2009

PLAZO DE EJECUCION: ____ DÍAS NATURALES


OBRA: :


ANEXO A.E. 03 (EJEMPLO ILUSTRATIVO)ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL

(Esta tabla deberá ajustarse a los salarios vigentes en la zona donde se realizarán los trabajos) DÍAS TOTALES EN EL AÑO ENERO DICIEMBRE 2004 366 DÍAS

CONCEPTO DÍAS NO LABORABLES DÍAS LABORABLES AL AÑO DÍAS PAGADOS EN EL AÑO FACTOR DE INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE INTEGRACIÓN DESÉPTIMOS DÍAS 52DOMINGOS DÍAS CALENDARIO 366 DÍAS PAGO ADICIONAL POR VACACIONES 0.25 x 6 DÍAS 1.50DÍAS SALARIO DE COTIZACIÓN SALARIO DEL PERSONAL DE CAMPOVACACIONES 6DÍAS DÍAS NO LABORABLES 64 DÍAS GRATIFICACIÓN ANUAL 15.00DÍAS DÍAS PAGADOS / DÍAS CALENDARIO DÍAS PAGADOS / DÍAS TRABAJADOS

DÍAS FESTIVOS POR LEY 6DÍAS Tl = TOTAL DÍAS LABORABLES 302 DÍAS DÍAS CALENDARIO 366.00DÍAS 382.50 / 366.00 = 1.0451

382.50 / 302 = 1.2666

TOTAL 64DÍAS Tp = TOTAL DÍAS PAGADOS 382.50DÍAS

SALARIO MÍNIMO GRAL DIARIO D. F. $45.24 3 SALARIOS DEL MÍNIMO GRAL D.F. $135.72

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S

FACTOR SALARIO EXCEDENTE PRESTA - GASTOS RIESGOS INVALIDEZ GUARDERÍA CESANTÍA LEY DE

HACIENDA TOTAL % CUOTAS FACTOR DE FSR =

SALARIO T.P.= BASE DE CUOTA DE CION EN MÉDICOS DE Y Y Y SAR INFONAVITNo. 428 DEL EDO. NAY. CUOTAS INTEGRACIÓN Ps (TP / TI) +

CATEGORÍA BASE D.P./DT COTIZACIÓN FIJA 3 S.M.G. DINERO PENSIONADOS TRABAJO VIDA P. SOCIA VEJEZ (PS) TP/TI

P A T R O N 17.8000% 3.0600% 0.7000% 1.0500% 7.5888% 1.7500% 1.0000% 3.1500% 2.0000% 5.0000%.= D+ E+F+G días pagados / FACTOR

A S E G U R A D O 1.0400% 0.2500% 0.3750% 0.6250% 1.1250% . +H+I+J+K + . = O / C días trabajadosSALARIO SALARIO

TOTAL DE CUOTAS 1.0451 17.8000% 4.1000% 0.9500% 1.4250% 7.5888% 2.3750% 1.0000% 4.2750% 2.0000% 5.0000% 2.0000% L+M+N REAL REAL

SALARIO MÍNIMO 45.24 1.0451 47.28 8.0527 0 0.4492 0.6737 3.5880 1.1229 0.4728 2.0212 0.9456 2.3640 0.9456 20.6352 0.4364 1.2666 1.7030 $80.51

PEÓN 75.00 1.0451 78.38 8.0527 0 0.5487 0.8230 5.9483 1.3717 0.7838 2.4690 1.5677 3.9191 1.5677 27.0517 0.3451 1.2666 1.6117 $126.33

AYUDANTE DE OFICIAL 90.00 1.0451 94.06 8.0527 0 0.6584 0.9876 7.1379 1.6460 0.9406 2.9629 1.8812 4.7030 1.8812 30.8515 0.3280 1.2666 1.5946 $149.99

OFICIAL ALBAÑIL 110.00 1.0451 114.96 8.0527 0 0.8047 1.2071 8.7242 2.0118 1.1496 3.6213 2.2992 5.7481 2.2992 35.9149 0.3124 1.2666 1.5790 $181.52

OFICIAL AZULEJERO 150.00 1.0451 156.77 8.0527 0.644 1.0974 1.6460 11.8966 2.7434 1.5677 4.9381 3.1353 7.8383 3.1353 46.6947 0.2979 1.2666 1.5645 $245.27

OFICIAL FIERRERO 160.00 1.0451 167.22 8.0527 0.9638 1.1705 1.7558 12.6897 2.9263 1.6722 5.2673 3.3443 8.3608 3.3443 49.5476 0.2963 1.2666 1.5629 $261.35

OFICIAL CARPINTERO 170.00 1.0451 177.67 8.0527 1.2836 1.2437 1.8655 13.4828 3.1092 1.7767 5.5965 3.5533 8.8834 3.5533 52.4006 0.2949 1.2666 1.5615 $277.43

OFICIAL EBANISTA 190.00 1.0451 198.57 8.0527 1.9232 1.3900 2.0850 15.0690 3.4750 1.9857 6.2549 3.9714 9.9285 3.9714 58.1067 0.2926 1.2666 1.5592 $309.61A T E N T A M E N T E______________________________NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE




LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No 00020018-001-09

DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE _______________.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: LPN-SDS-NAY/PDZP-OP-00_/09PERIODO FECHA DE INICIO: __DE

____________DEL 2009(ANEXO POR CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN QUE SE CONCURSE)

PLAZO DE EJECUCIÓN: ______ DÍAS NATURALES

FECHA DE TÉRMINO: __DE _______________ DEL 2009

OBRAUBICACIÓN:RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

ANEXO A.E. 03ª (EJEMPLO ILUSTRATIVO)ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (Deberá ser por categoría)

(Esta tabla deberá ajustarse a los salarios vigentes en el 2009)

A T E N T A M E N T E___________________________________________NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 00020018-001-09

ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL ( Debera ser por categoria ).CATEGORIA

SALARIO DIARIO (C.N.S.M.) $__________SALARIO SEMANAL (C.N.S.M.) $__________

SMGDF = SALARIO MINIMO GENERAL VIGENTE DEL D.F. (C.N.S.M.) 0.0000 VECES EL SMGDF $__________ Art. 90 Ley Fed. del TrabajoSBASE = Salario Base = 0.0000 VECES EL SMGDF $__________ Art. 82 Ley Federal del Trabajo

Prestaciones de la Ley Federal del Trabajo (mínimas) para calcular cuotas IMSSDCAL = Días para cotizar por año 0 Días

Aguinaldo 0 Días Art. 87 Ley Federal del TrabajoArt. 80 Ley Federal del Trabajo 25.00% Prima vacacional 0 0 Días Art. 76, 78,79, 81 L.F.T.

DPA = suma días pagados 0 Días Dias Realmente Pagados (Tp)

FDI_IMSS = ( DPA / DCAL ) = Factor de Integración cuotas IMSS = 0.0000

Otras Prestaciones de la Ley Federal del Trabajo ( Anual )

Domingos (Art. 69 L. F. T.) 0 Días Art. 69 y 73 Ley Federal del TrabajoDescansos por Ley (Art. 74) 0 Días Art. 74 Ley Federal del TrabajoVacaciones (Art. 76 L. F. T.) 0 Días

Días por costumbre 0 DíasDías por enfermedad No Prof. Son 3 días/trab/año 0 Días L.F.T. y Ley del Seguro Social

Días por lluvia: __ día por cada ___ mm. de lluvia al año (Justificar) 0 Días(en su caso indicar otras) ________________ 0 Días

DNLA = suma días no laborables = 0 Días

DLA = ( DCAL - DNLA ) = Días laborables al año = 0 Días

FDI_LFT = ( DPA / DLA ) = Factor de Integración LFT = 0.0000 TP/TL

DEI = ( FDI_IMSS * SBASE ) = Días equivalentes integrados = 0.0000 Salario nominal con Factor de Empresa

E3SMGDF = ( DEI - 3 * SMGDF ) = Excedente 3 veces SMGDF = 0.0000 Art. 106 fracc. II y 19° Trans 2° Párrafo

Cuotas Patronales del IMSS

Enfermedades y MaternidadCuotas

vigentesCuota Fija = 0.00% * SMGDF Art. 106 Fracc. I LSS 0.0000

Excedente 3 veces SMGDF = 0.00% * E3SMGDF 0.0000Prestaciones en dinero = 0.00% * DEI Art. 107 LSS y 97 LFT 0.0000

Gastos médicos pensionados = 0.00% * DEI Art. 25 LSS y 97 LFT 0.0000

Riesgos de Trabajo (anexar copia del documento emitido por el imss)= 0.00000% * DEI Art. 72 y 73 LSS 0.0000

Invalidez y Vida = 0.00% * DEI Art. 147 LSS y 97 LFT 0.0000

Guarderias y Prestaciones Sociales = 0.00% * DEI Art. 211 LSS 0.0000

Cesantía y Vejez = 0.00% * DEI Art 168 frac II LSS y 97 LFT 0.0000

S_IMSS = Suma de cuotas patronales del IMSS = 0.0000

SAR e INFONAVITSistema de Ahorro para el Retiro SAR = 0.00% * DEI Art. 168 fracc. I LSS 0.0000

Fondo para la vivienda INFONAVIT = 0.00% * DEI Art. 29-II L INFONAVIT 0.0000

S_SAR_INFONAVIT = Suma SAR e INFONAVIT de cuotas patronales = 0.0000

STP = S_IMSS + S_SAR_INFONAVIT = Suma total de obligaciones patronales = 0.0000

Art.160 y 161 RLOPSRM PS = STP / DEI = Porcentaje de prestaciones patronales = 0.0000Art.160 y 161 RLOPSRM Ps (Tp/TL) = 0.0000FSR = Ps (TP/TL) + TP/TL F.S.R. = FACTOR DE SALARIO REAL = ( PP )*( FDI-LFT ) + FDI-LFT = 0.0000Se deben considerar los porcentajes de aportación vigentes, según la ley, considerando el descuento del 5% a la cuota patronal autorizado en el decreto por el se exime parcialmente del pago de las cuotas patronales a que se refiere la ley del seguro social del 03 de marzo de 2008.

SI ( E3SMGDF ) ES MENOR O IGUAL A CERO ( 0 ), ENTONCES EL EXCEDENTE SERA CERO

PERIODO ANUAL

( Nombre )

157




DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE _______________.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: LPN-SDS-NAY/PDZP-OP-00_/09PERIODO FECHA DE INICIO: __DE

____________DEL 2009(ANEXO POR CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN QUE SE CONCURSE)


FECHA DE TÉRMINO: __DE _______________ DEL 2009

OBRAUBICACIÓN:RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

LEGAL DEL LICITANTE




LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.

00020018-001-09


NÚMERO DE EXPEDIENTE

LPN-SDS-NAY/PDZP-OP-00_/09

PERIODO: FECHA DE INICIO: __ DE _________ DEL 2009



FECHA DE TÉRMINO: __ DE _______________ DEL 2009


ANEXO A.E. 04ANÁLISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS (EJEMPLO ILUSTRATIVO)

IMPORTE DE COSTO DIRECTO $ 2,272,727.27 ADMINISTRACIÓN CENTRAL ADMINISTRACIÓN DE CAMPO

C O N C E P T O S IMPORTE PORCENTAJE IMPORTE PORCENTAJEI.- HONORARIOS SUELDOS Y PRESTACIONES

a.-PERSONAL DIRECTIVOb.-PERSONAL ADMINISTRATIVO 35,000.00 1.54% 20,000.00 1.83%c.-PERSONAL TÉCNICO 100,000.00 3.46%d.-CUOTAS PATRONALES PARA EL PERSONAL (a;b;c)e.-PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LFT DEL PERSONAL (a,b,c)f.-PASAJES Y VIÁTICOSg.- LA QUE DERIVE DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE TRABAJO

SUBTOTAL 35,000.00 1.54% 120,000.00 5.29%

II.- DEPRECIACIÓN MANTENIMIENTO Y RENTA

a.- EDIFICIOS Y LOCALES 14,000.00 0.62% 12,000.00 0.53%b.- BODEGAS E INSTALACIONES GENERALES 9,000.00 0.40%c.- EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES 9,000.00 0.40%d.-DEPRECIACION O RENTA Y OPERACIÓN DE VEHÍCULOS

17,000.00 0.75%

e.- CAMPAMENTOS

SUBTOTAL 14,000.00 0.62% 47,000.00 2.08%III.- SERVICIOS.

a.- CONSULTORES Y ASESORESb.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

SUBTOTAL

IV.- FLETES Y ACARREOSa.- CAMPAMENTOS 11,500.00 0.51%b.- EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓNc.- PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES





00020018-001-09









d.- MOBILIARIO

SUB TOTAL 11,500.00 0.51%

V.- GASTOS DE OFICINAa.- PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIOb.-CORREOS, TELÉFONOS, ETC. c.-EQUIPO DE CÓMPUTOd.-COPIAS Y DUPLICADOSe.-GAS, LUZ Y OTROS CONSUMOSf.-GASTOS DE LICITACIÓN

SUB TOTAL 20,000.00 0.88% 10,000.00 0.44%

VI.- TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARESa.- CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS Y ACCESOSb.- MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO

9,016.00 0.40%

c.-CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES GENERALES

SUB TOTAL 9,016.00 0.40%VII.- SEGUROS Y FIANZASa.- PRIMAS DE SEGUROSb.- PRIMAS DE FIANZAS 35,000.00 1.54%

SUB TOTAL 35,000.00 1.54%

IMPORTES TOTALES 121,000.00 5.32% 197,516.00 8.62%

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJEADMINISTRACIÓN CENTRAL 121,000.00 5.32 %ADMINISTRACIÓN DE CAMPO 197,516.00 8.69 %IMPORTES TOTALES 318,516.00 14.01 %


___________________________________________





00020018-001-09









NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE





00020018-001-09









ANEXO A.E. 05

INTEGRACIÓN DE INDIRECTOS FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD (EJEMPLO ILUSTRATIVO)

IMPORTE COSTO DIRECTO 100.00 % 2´272,727.27 100.00 %CARGO POR INDIRECTOSADMINISTRACIÓN CENTRAL 5.3240 % 121,000.00 5.3240 %ADMINISTRACIÓN DE CAMPO 8.6907 % 197,516.00 8.6907 %SUB TOTAL COSTO DIRECTO + INDIRECTOS 114.01 % 2´591,243.27 114.0147 %

CARGO POR FINANCIAMIENTO 0.1727 % 4,473.87 0.1969 %

SUB TOTAL COSTO DIRECTO + INDIRECTO + FINANCIA. 114.1827 % 2´595,717.14 114.2116 %

CARGO POR UTILIDAD 15.0000 % 389,357.57 17.1317 %

SUB TOTAL 129.1827 % 2´985,074.71 131.3433 %

IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICION 2´985,074.71 131.3433 %

IMPORTE DEL COSTO INDIRECTO 2´272,727.27 100.00 %

IMPORTE INDIRECTOS FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD 712,347.44 31.44 %


________________________________________NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTELEGAL DEL LICITANTE




DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE NAYARIT


PERIODO: FECHA DE INICIO: __ DE ________ DEL 2009


PLAZO DE EJECUCIÓN: _____ DÍAS NATURALES


OBRA:


COSTO DIRECTO DE LA PROPOSICION $2,272,727.27 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

(EJEMPLO ILUSTRATIVO)IMPORTE DE LOS INDIRECTOS 14.01% $318,516.00

IMP COSTO DIRECTO. MAS INDIRECTO $2,591,243.27FINANCIAMIENTO 0.17% $4,473.83 ANEXO A.E. 05aIMP. DE IND. FINAN. Y UTILIDAD 32.00% $727,272.73 IMPORTE DEL CONTRATO $3,000,000.00 TIEMPO DE EJECUCION 150 DÍAS CALENDARIOIMPORTE TOTAL DE ANTICIPO $900,000.00MESES periodo 1 periodo 2 periodo 3 periodo 4 periodo 5

AVANCE FÍSICO FINANCIERO % 12.00% 15.00% 25.00% 35.00% 13.00%ACUMULADO % 27.00% 52.00% 87.00% 100.00%

AVANCE FÍSICO FINANCIERO $ $360,000.00 $450,000.00 $750,000.00 $1,050,000.00 $390,000.00ACUMULADO $ $810,000.00 $1,560,000.00 $2,610,000.00 $3,000,000.00

A EGRESOS DEL CONTRATISTA

I COSTO DIRECTO periodo 1 periodo 2 periodo 3 periodo 4 periodo 5

1 ADQUISICIÓN DE MATERIALES 335,856.82 559,761.36 447,809.10 159,931.80 95,959.10 1,599,318.18 2 MANO DE OBRA 128,863.64 180,409.09 161,079.54 128,863.64 45,102.27 644,318.18 3 EQUIPO Y MAQUINARIA 9,600.00 11,636.36 7,854.55 29,090.91 4 SUB- TOTAL COSTO DIRECTO 474,320.46 751,806.81 616,743.19 288,795.44 141,061.37 5 ACUMULADO 1,226,127.27 1,842,870.46 2,131,665.90 2,272,727.27 II

COSTO INDIRECTO

1 INDIRECTO 63,703.20 63,703.20 63,703.20 63,703.20 63,703.20 2 ACUMULADO COSTO INDIRECTO 63,703.20 127,406.40 191,109.60 254,812.80 318,516.00 3 SUMA COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO 538,023.66 815,510.01 680,446.39 352,498.64 204,764.57 4 ACUMULADO 1,353,533.67 2,033,980.06 2,386,478.70 2,591,243.27 B INGRESOS CONTRATISTA

1 ANTICIPO $900,000.00




DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE NAYARIT


PERIODO: FECHA DE INICIO: __ DE ________ DEL 2009


PLAZO DE EJECUCIÓN: _____ DÍAS NATURALES


OBRA:


2 IMPORTE ESTIMACIÓN 252,000.00 315,000.00 525,000.00 735,000.00 273,000.00

3 TOTAL MENSUAL 252,000.00 315,000.00 525,000.00 735,000.00 273,000.00

4 TOTAL ACUMULADO 900,000.00 900,000.00 1,152,000.00 1,467,000.00 1,992,000.00 2,727,000.00 3,000,000.00

5 SALDOS ( B - A ) $900,000.00 361,976.34 (201,533.67) (566,980.06) (394,478.70) 135,756.73

6 INTERÉS INDICADOR TIIE 0.6725% 2,434.29 (1,355.31) (3,812.94) (2,652.87) 912.96

7 ACUMULADO 1,078.98 (2,733.96) (5,386.83) (4,473.87)INDICADOR " TIIE " DE FECHA __ DE _____ DE ___ = 8.07 % 8.07 / 12 = 0.6725%*LOS DATOS INCORPORADOS EN ESTA TABLA SON UN EJEMPLO REPRESENTATIVO ACUMULADO DE INTERÉS AL TERMINO DEL ESTUDIO (4,473.87)

-------------------

-0.1727%

IMPORTE DEL COSTO DIRECTO MAS INDIRECTO $2,591,243.27

EN CASO DE QUE EL RESULTADO DEL CÁLCULO SEA POSITIVO NO SE REQUIERE FINANCIAMIENTO.

ATENTAMENTE

___________________________________________NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE


IMPRESIÓN DEL NOMBRE O PAPEL MEMBRETADO DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE PARTICIPA EN LA LICITACIONSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL





PERIODO: FECHA DE INICIO: __ DE __________ DEL 2009



FECHA DE TÉRMINO: __ DE _______DEL 2009

OBRA: :


ANEXO A.E. 05bUTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE (EJEMPLO ILUSTRATIVO)

CLAVE CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE

(A) MANO DE OBRA $ 0.00 0.00%(B) MATERIALES $ 0.00 0.00%(C) MAQUINARIA Y EQUIPO $ 0.00 0.00%(D) HERRAMIENTA MENOR $ 0.00 0.00%

(E) COSTO DIRECTO = (A)+(B)+(C)+(D) $ 0.00 0.00%

(F) COSTO INDIRECTO (DE OFICINAS CENTRALES Y OFICINAS DE CAMPO) $ 0.00 0.00%

(G) SUB TOTAL =(E)+(F) $ 0.00 0.00%

(H) PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO $ 0.00 0.00%

(I) COSTO DE FINANCIAMIENTO = (G)*(H) $ 0.00 0.00%

(J) SUBTOTAL =(G)+(I) $ 0.00 0.00%

(K) UTILIDAD PROPUESTA = ESTA UTILIDAD ES ESTABLECIDA POR EL LICITANTE. 0.00%

(L) COSTO DE UTILIDAD PROPUESTA =(J)*(K) 0.00%

(M) IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) = ___% * L 0.00%

(N) PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES (PTU) = ___% * L 0.00%

UTILIDAD NETA = (L) + (M) + (N) 0.00%


____________________________________________NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE











OBRA: :


LEGAL DEL LICITANTE











OBRA: :


ANEXO A.E. 06ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE

CONSTRUCCIÓN CLAVE: MAQUINA: MODELO: CAPACIDAD: DATOS GENERALES:

VALOR DE ADQUISICION (Pm): FACTOR DE OPERACION (Fo): VALOR DE LAS LLANTAS (Pn): POTENCIA DE OPERACION (Fo*HP):

VALOR DE LAS PIEZAS ESPECIALES (Pa): COEFICIENTE DE COMBUSTIBLE (CC): VALOR DE LA MÁQUINA O EQUIPO (Vm): CAPACIDAD DE CARTER (C):

VALOR DE RESCATE (Vr): HORAS ENTRE CAMBIO DE ACEITE (T): VIDA ECONOMICA (Ve): COEFICIENTE DE LUBRICANTE (CL):

PRECIO PZAS ESPECIALES. (Pa): ACEITE PARA MOTOR (A): VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC.(Va): ACEITE PARA SISTEMA HIDRÁULICO (Ah):

VALOR DE LA MAQUINA (Vm): CANTIDAD DE COMBUSTIBLE UTILIZADO (Gh): VALOR DE RESCATE (Vr): PRECIO DEL COMBUSTIBLE (Pc):

INDICADOR ECONÓMICO ESPECÍFICO (IIE): CANTIDAD DE ACEITE LUBRICANTE (Ah):TASA DE INTERES EN FRACCIÓN DECIMAL (i): CONSUMO/CAMBIOS DE LUBRICANTE (Ga):

HORAS EFECTIVAS POR AÑO (Hea): PRECIO DEL LUBRICANTE (Pal): PRIMA DE SEGUROS EN FRACCIÓN DECIMAL (s): VIDA ECONOMICA DE LLANTAS (Vn):

INDICADOR ESPECÍFICO MERCADO SEGUROS (IEMS): VIDA ECONOMICA PIEZAS ESPECIALES (Va): COEFICIENTE DE MANTENIMIENTO EN FRACCIÓN DECIMAL (Ko): SALARIOS POR TURNO (Sr):

POTENCIA NOMINAL (HP): FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr): I.- CARGOS FIJOS a).- DEPRECIACION D = (Vm-Vr)/Ve = b).- INVERSION Im = [(Vm+Vr)/2Hea]i = c).- SEGUROS Sm = [Vm+Vr/2Hea]s = d).- MANTENIMIENTO M = Ko * D = SUMA CARGOS FIJOS I): II.- COSTOS POR CONSUMOS DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO IMPORTE TOTAL II.1.- COMBUSTIBLES Co = Gh * Pc = CC x HP*Op x Pc II.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGÍA II.3.- LUBRICANTES: Lb = (Ah + Ga ) * Pa

CONSUMO DE ACEITE OPERACIÓN (Ah): LTS / HORA EFECTIVACONSUMO ACEITE (Ga): Ga = (C/T) LTS / HORA

CAPACIDAD CARTER (C): CAMBIOS DE ACEITE (T):

II.4.- LLANTAS: N = Pn/Vn = II.5.- PIEZAS ESPECIALES: Ae = Pa/Va = SUMA DE CONSUMOS II): III.- COSTOS POR OPERACIÓN CATEGORÍA UNIDAD CANTIDAD COSTO IMPORTE (Sr) = III.1.- OPERACIÓN Po = Sr / Ht = COSTO DIRECTO HORA-MAQUINA = CARGOS FIJOS+CONSUMO+OPERACIÓN (Phm):

A T E N T A M E N T E NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIALLICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 00020018-001-09

DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE NAYARIT:


PERIODO: FECHA DE INICIO: __ DE ____________ DEL 2009


PLAZO DE EJECUCIÓN: ____ DÍAS NATURALES

FECHA DE TÉRMINO: __ DE ___________ DEL 2009

OBRA:


ANEXO A.E. 07LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICION AGRUPANDO MATERIALES, EQUIPO DE

INSTALACIÓN PERMANENTE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA (EXPLOSIÓN DE INSUMOS)

CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIOUNITARIO

IMPORTE

MATERIALES

MANO DE OBRA

HERRAMIENTA Y EQUIPO


____________________________________________NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE










OBRA:


LEGAL DEL LICITANTE

ANEXO A.E. 07aEXPLOSIÓN DE INSUMOS (MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO)

( EJEMPLO ILUSTRATIVO)

R E S U M E N F I N A L

IMPORTE % DE INCIDENCIA

TOTAL MATERIAL 1´599,318.18 70.37 %

TOTAL MANO DE OBRA 644,318.18 28.34 %

TOTAL MAQ. EQUIPO Y HMTA. 29,090.91 1.29 %

SUMA 2´272,727.27 100.00 %

A T E N T A M E N T E____________________________________________NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE










OBRA:


LEGAL DEL LICITANTE










OBRA:


ANEXO A.E. 08PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS DESGLOSADO POR PARTIDA DE LOS

CONCEPTOS DE TRABAJO QUE INTEGRAN EL CATÁLOGO(El periodo que se presente será de manera mensual y semanal)

CLAVE/No. DESCRIPCION CANTIDAD

E IMPORTE PERIODO 1. PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7 PERIODO 8

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

TOTALESACUMULADO


______________________________NOMBRE, CARGO Y FIRMADEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE










OBRA:


ANEXO A.E. 09PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE

MATERIALES(El periodo que se presente será de manera mensual y semanal)

CLAVE/No. DESCRIPCION CANTIDAD

E IMPORTE PERIODO 1. PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7 PERIODO 8

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

TOTALESACUMULADO

ATENTAMENTE

___________________________________________NOMBRE, CARGO Y FIRMADEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE










OBRA:


ANEXO A.E. 10PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y

EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN(El periodo que se presente será de manera mensual y semanal)

CLAVE/No.

DENOMINACIONDEL EQUIPO

CANTIDADE IMPORTE PERIODO 1. PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

TOTALESACUMULADO

ATENTAMENTE

___________________________________________NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE










OBRA:


LEGAL DEL LICITANTE










OBRA:


ANEXO A.E. 11PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LA MANO DE OBRA DEL PERSONAL OBRERO

(El periodo que se presente será de manera mensual y semanal)

CLAVE/No.

CATEGORIA CANTIDADE IMPORTE

PERIODO 1. PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7 PERIODO 8

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

TOTALESACUMULADO

A T E N T A M E N T E,











OBRA:


ANEXO A.E. 12PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL

TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS(El periodo que se presente será de manera mensual y semanal)

CLAVE/No. CATEGORIA CANTIDAD

E IMPORTE PERIODO 1. PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Personal Directivo

Personal Técnico

Personal Administrativo

TOTALESACUMULADO

A T E N T A M E N T E___________________________________________NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE




ANEXO A.E. 13

CARTA COMPROMISO DE APLICACIÓN DEL ANTICIPO

LUGAR Y FECHA

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIALDELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE NAYARIT.P R E S E N T E.

ME REFIERO A LO ESTIPULADO EN LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL” No. 00020018-001-09 RELATIVO A LOS TRABAJOS DE: PARTIDA XXX

CONSTRUCCIÓN DE _XXX___ M², DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA FĆ=150 KG/CM² DE 8 CM DE ESPESOR , ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGIÓN T.M.A. 3/4”, NIVELACIÓN, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, COMPACTACIÓN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO CON ADITIVO, ASÍ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE CALIDAD DEL CONCRETO EN EL LABORATORIO, ACARREO DE SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. A REALIZARSE EN XXX VIVIENDAS DE XXX LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XXX , EN EL ESTADO DE NAYARIT CONFORME AL ANEXO “A”, EN LA QUE SE INDICÓ QUE SE OTORGARÁ UN 30 % SOBRE EL IMPORTE DEL CONTRATO PARA QUE EL CONTRATISTA REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, LA CONSTRUCCIÓN DE SUS OFICINAS BODEGAS E INSTALACIONES Y EN SU CASO PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ASÍ COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO QUE SE INSTALE PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS SOBRE EL PARTICULAR MANIFIESTO A USTED QUE COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA: _______________________________________________________________________SE HA TOMADO LA DEBIDA NOTA DEL ANTICIPO QUE SE OTORGAN. PARA SU APLICACIÓN TAL Y COMO SE ESTABLECE EN LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, EN LA LEY Y SU PROPIO REGLAMENTO

A T E N T A M E N T E,


LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, EXPEDIENTE No. LPN-SDS-NAY/PDZP-001/09 177


ANEXO I

MECANISMO DE ADJUDICACIÓN CUANDO LAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES NO CUENTEN CON ELEMENTOS PARA VALORAR ALGUNO DE LOS CRITERIOS O RUBROS MENCIONADOS EN ESTOS, NO APLICARÁN PARA LA ADJUDICACIÓN Y LOS PUNTOS QUE LES CORRESPONDERÍAN NO SE REEXPRESARÁN. (Art. 37 B del Reglamento de la Ley)

CRITERIOS FACTOR Ponderación Incluyendo

los 5 Criterios

Ponderación 4 criterios

Sin reexpresar


Sin reexpresar


Sin reexpresar

PRECIO La propuesta solvente cuyo precio o monto sea el mas bajo. 50 50 50 50 CALIDAD 20 20 20 20

A. Especialidad.- Mayor número de contratos de obras ejecutadas de la misma naturaleza a los que se convocan en un plazo máximo de cinco años previos a la fecha de publicación de la convocatoria.

5

5

5

5

B. Experiencia.- Mayor tiempo del licitante realizando obras similares en aspectos relativos a monto, complejidad o magnitud

5

5

5

5

C. Capacidad técnica.- Mayor experiencia laboral del personal responsable de los trabajos convocados en la materia objeto de la contratación.

3

3

3

3

D. Capacidad técnica.- Sin antecedentes de afectación de garantías por vicios ocultos, en un lapso no mayor a 5 años

3

3

3

3

E. Capacidad técnica.- Certificación relacionada con el objeto de la obra o servicio a contratar en materia de calidad, seguridad o medio ambiente. La certificación antes aludida debe ser emitida conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

4

4

4

4

FINANCIAMIENTO Que se pondere la proposición que aporte las mejores condiciones de financiamiento para la dependencia o entidad.

10

NA

NA

NA

OPORTUNIDAD 10 10 NA NA A. Grado de cumplimiento en los contratos celebrados y concluidos por el licitante en un lapso no mayor a 5 años previos a la publicación de la convocatoria, para lo cual se dividirá el monto de las penas convencionales aplicadas entre el valor total del contrato. Cuando se trate de varios contratos, el grado de cumplimiento se aplicará para cada contrato y el resultado se ponderará con el valor que se obtenga de dividir el monto de cada uno de los contratos considerados en el ejercicio entre su sumatoria total.

5

5

B. Que los contratos celebrados en un lapso no mayor a cinco años previos a la publicación de la convocatoria, no hayan sido objeto de rescisión administrativa.

5

5

CONTENIDO NACIONAL

Considerando para dicho criterio a la proposición con mayor porcentaje de contenido nacional respecto de los siguientes insumos y equipos:

a) Materiales. b) maquinaria y equipo de instalación permanente.

10

10

10

NA Suma de puntos de ponderación 100 90 80 70



ANEXO II

ENCUESTA DE TRANSPARENCIA:

DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. _______________________________

PARA LA CONTRATACIÓN DE: (Indicar el nombre de la obra)

INSTRUCCIONES:FAVOR DE CALIFICAR LOS SUPUESTOS PLANTEADOS EN ESTA ENCUESTA CON UNA “X”, SEGÚN CONSIDERE.

No. EVENTO SUPUESTOS

CALIFICACIÓNTOTALMENTE

DE ACUERDOEN GENERAL DE ACUERDO

EN GENERAL EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN DESACUERDO

1JUNTA DE

ACLARACIONES

El contenido de la convocatoria es claro para la contratación de los trabajos que se pretenden realizar

2Las preguntas en el evento, se contestaron con claridad

3PRESENTACIÓN

DE PROPOSICIONES Y APERTURA DE

OFERTAS TÉCNICAS

El evento se desarrolló con oportunidad. En razón de la cantidad de documentación que presentaron los licitantes.

4 RESOLUCIÓN TÉCNICA Y

APERTURA DE OFERTAS

ECONÓMICAS

La resolución técnica fue emitida conforme a la convocatoria y junta de aclaraciones del concurso

5FALLO

En el fallo se especificaron los motivos y el fundamento que sustenta la determinación de los contratistas adjudicados y los que no resultaron adjudicados.

6 GENERALES El acceso al inmueble fue expedito

7 Todos los eventos dieron inicio en el tiempo establecido.

8 El trato que me dieron los servidores públicos de la institución durante la licitación fue respetuosa y amable

9 Volvería a participar en otra licitación que emita la institución

10 El concurso se apegó a la normatividad aplicable

SI USTED DESEA AGREGAR ALGÚN COMENTARIO RESPECTO AL CONCURSO, FAVOR DE ANOTARLO EN EL SIGUIENTE CUADRO.



ANEXO III

NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE)EL COMPROMISO DE MÉXICO EN EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN HA TRASCENDIDO NUESTRAS FRONTERAS Y EL ÁMBITO DE ACCIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL. EN EL PLANO INTERNACIONAL Y COMO MIEMBRO DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE) Y FIRMANTE DE LA CONVENCIÓN PARA COMBATIR EL COHECHO DE SERVIDORES PÚBLICOS EXTRANJEROS EN TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES, HEMOS ADQUIRIDO RESPONSABILIDADES QUE INVOLUCRAN A LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO.ESTA CONVENCIÓN BUSCA ESTABLECER MEDIDAS PARA PREVENIR Y PENALIZAR A LAS PERSONAS Y A LAS EMPRESAS QUE PROMETAN O DEN GRATIFICACIONES A FUNCIONARIOS PÚBLICOS EXTRANJEROS QUE PARTICIPAN EN TRANSACCIONES COMERCIALES IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS EMPRESAS QUE COMPITEN POR LAS INTERNACIONALES. SU OBJETIVO ES ELIMINAR LA COMPETENCIA DESLEAL Y CREAR CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES.LA OCDE HA ESTABLECIDO MECANISMOS MUY CLAROS PARA QUE LOS PAÍSES FIRMANTES DE LA CONVENCIÓN CUMPLAN CON LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR ÉSTA Y EN EL CASO DE MÉXICO, INICIARÁ EN NOVIEMBRE DE 2003 UNA SEGUNDA FASE DE EVALUACIÓN –LA PRIMERA YA FUE APROBADA- EN DONDE UN GRUPO DE EXPERTOS VERIFICARA, ENTRE OTROS: LA COMPATIBILIDAD DE NUESTRO MARCO JURÍDICO CON LAS DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN. EL CONOCIMIENTO QUE TENGAN LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO DE LAS RECOMENDACIONES DE LA CONVENCIÓN.EL RESULTADO DE ESTA EVALUACIÓN IMPACTARÁ EL GRADO DE INVERSIÓN OTORGADO A MÉXICO POR LAS AGENCIAS CALIFICADORES Y LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA.LAS RESPONSABILIDADES DEL SECTOR PÚBLICO SE CENTRAN EN: PROFUNDIZAR LAS REFORMAS LEGALES QUE INICIO EN 1999 DIFUNDIR LAS RECOMENDACIONES DE LA CONVENCIÓN Y LAS OBLIGACIONES DE CADA UNO DE LOS ACTORES COMPROMETIDOS EN SU CUMPLIMIENTO. PRESENTAR CASOS DE COHECHO EN PROCESO Y CONCLUIDOS (INCLUYENDO AQUELLOS RELACIONADOS CON LAVADO DE DINERO Y EXTRADICIÓN).LAS RESPONSABILIDADES DEL SECTOR PRIVADO CONTEMPLAN: LAS EMPRESAS: ADOPTAR ESQUEMAS PREVENTIVOS COMO EL ESTABLECIMIENTO DE CÓDIGOS DE CONDUCTA, DE MEJORES PRÁCTICAS CORPORATIVAS (CONTROLES INTERNOS, MONITOREO, INFORMACIÓN FINANCIERA PUBLICA, AUDITORIAS EXTERNAS) Y DE MECANISMOS QUE PREVENGAN EL OFRECIMIENTO Y OTORGAMIENTO DE RECURSOS O BIENES A SERVIDORES PÚBLICOS, PARA OBTENER BENEFICIOS PARTICULARES O PARA LA EMPRESA. LOS CONTADORES PÚBLICOS: REALIZAR AUDITORIAS; NO ENCUBRIR ACTIVIDADES ILÍCITAS (DOBLE CONTABILIDAD Y TRANSACCIONES INDEBIDAS, COMO ASIENTOS CONTABLES FALSIFICADOS, INFORMES FINANCIEROS FRAUDULENTOS, TRANSFERENCIAS SIN AUTORIZACIÓN, ACCESO A LOS ACTIVOS SIN CONSENTIMIENTO DE LA GERENCIA); UTILIZAR


REGISTROS CONTABLES PRECISOS; INFORMAR A LOS DIRECTIVOS SOBRE CONDUCTAS ILEGALES. LOS ABOGADOS: PROMOVER EL CUMPLIMIENTO Y REVISIÓN DE LA CONVENCIÓN (IMPRIMIR EL CARÁCTER VINCULATORIO ENTRE ÉSTA Y LA LEGISLACIÓN NACIONAL); IMPULSAR LOS ESQUEMAS PREVENTIVOS QUE DEBEN ADOPTAR LAS EMPRESAS.LAS SANCIONES IMPUESTAS A LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES (PRIVADOS) Y A LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INCUMPLAN LAS RECOMENDACIONES DE LA CONVENCIÓN, IMPLICAN ENTRE OTRAS, PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD, EXTRADICIÓN, DECOMISO Y/O EMBARGO DE DINERO O BIENES.ASIMISMO, ES IMPORTANTE CONOCER QUE EL PAGO REALIZADO A SERVIDORES PÚBLICOS EXTRANJEROS ES PERSEGUIDO Y CASTIGADO INDEPENDIENTEMENTE DE QUE EL FUNCIONARIO SEA ACUSADO O NO. LAS INVESTIGACIONES PUEDEN INICIARSE POR DENUNCIA, PERO TAMBIÉN POR OTROS MEDIOS, COMO LA REVISIÓN DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS O LA IDENTIFICACIÓN DE TRANSACCIONES ILÍCITAS, EN EL CASO DE LAS EMPRESAS.EL CULPABLE PUEDE SER PERSEGUIDO EN CUALQUIER PAÍS FIRMANTE DE LA CONVENCIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DEL LUGAR DONDE EL ACTO DE COHECHO HAYA SIDO COMETIDO.EN LA MEDIDA QUE ESTOS LINEAMIENTOS SEAN CONOCIDOS POR LAS EMPRESAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL PAÍS, ESTAREMOS CONTRIBUYENDO A CONSTRUIR ESTRUCTURAS PREVENTIVAS QUE IMPIDAN EL INCUMPLIENDO DE LAS RECOMENDACIONES DE LA CONVENCIÓN Y POR TANTO LA COMISIÓN DE ACTOS DE CORRUPCIÓN.POR OTRA PARTE, ES DE SEÑALAR QUE EL CÓDIGO PENAL FEDERAL SANCIONA EL COHECHO EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:“ARTÍCULO 222”COMETEN EL DELITO DE COHECHO:I. EL SERVIDOR PÚBLICO QUE POR SÍ, O POR INTERPÓSITA PERSONA SOLICITE O RECIBA INDEBIDAMENTE PARA SÍ O PARA OTRO, DINERO O CUALQUIERA OTRA DÁDIVA, O ACEPTE UNA PROMESA, PARA HACER O DEJAR DE HACER ALGO JUSTO O INJUSTO RELACIONADO CON SUS FUNCIONES, YII. EL QUE DE MANERA ESPONTÁNEA DÉ U OFREZCA DINERO O CUALQUIER OTRA DÁDIVA A ALGUNA DE LAS PERSONAS QUE SE MENCIONA EN LA FRACCIÓN ANTERIOR, PARA QUE CUALQUIER SERVIDOR PÚBLICO HAGA U OMITA UN ACTO JUSTO O INJUSTO RELACIONADO CON SUS FUNCIONES.AL QUE COMETE EL DELITO DE COHECHO SE LE IMPONDRÁN LAS SIGUIENTES SANCIONES:CUANDO LA CANTIDAD O VALOR DE LA DÁDIVA O PROMESA NO EXCEDA DEL EQUIVALENTE DE QUINIENTAS VECES EL SALARIO MÍNIMO DIARIO VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL EN EL MOMENTO DE COMETERSE EL DELITO, O NO SEA VALUABLE, SE IMPONDRÁN DE TRES MESES A DOS AÑOS DE PRISIÓN, MULTA DE TREINTA A TRESCIENTAS VECES EL SALARIO MÍNIMO DIARIO VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL EN EL MOMENTO DE COMETERSE EL DELITO Y DESTITUCIÓN E INHABILITACIÓN DE TRES MESES A DOS AÑOS PARA DESEMPEÑAR OTRO EMPLEO, CARGO A COMISIÓN PÚBLICOS.CUANDO LA CANTIDAD O EL VALOR DE LA DADIVA, PROMESA O PRESTACIÓN EXCEDA DE QUINIENTAS VECES EL SALARIO MÍNIMO DIARIO VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL EN EL MOMENTO DE COMETERSE EL DELITO, SE IMPONDRÁN DE DOS AÑOS A CATORCE AÑOS DE PRISIÓN, MULTA DE TRESCIENTAS A QUINIENTAS VECES EL SALARIO MÍNIMO DIARIO VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL EN EL MOMENTO DE COMETERSE EL DELITO Y DESTITUCIÓN E INHABILITACIÓN DE DOS AÑOS A CATORCE AÑOS PARA DESEMPEÑAR OTRO EMPLEO, CARGO O COMISIÓN PÚBLICOS.


EN NINGÚN CASO SE DEVOLVERÁ A LOS RESPONSABLES DEL DELITO DE COHECHO, EL DINERO O DÁDIVAS ENTREGADAS, LAS MISMAS SE APLICARAN EN BENEFICIO DE LA SEDESOL.CAPITULO XICOHECHO A SERVIDORES PÚBLICOS EXTRANJEROSARTÍCULO 222 BISSE IMPONDRÁN PENAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULOS ANTERIOR AL QUE CON EL PROPÓSITO DE OBTENER O RETENER PARA SI O PARA OTRA PERSONA VENTAJAS INDEBIDAS EN EL DESARROLLO O CONDUCCIÓN DE TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES, OFREZCA, PROMETA O DÉ , POR SI O POR INTERPÓSITA PERSONA, DINERO O CUALQUIERA OTRA DÁDIVA, YA SEA EN BIENES O SERVICIOS.I. A UN SERVIDOR PÚBLICO EXTRANJERO PARA QUE GESTIONE O SE ABSTENGA DE GESTIONAR LA TRAMITACIÓN O RESOLUCIÓN DE ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS FUNCIONES INHERENTES A SU EMPLEO, CARGO O COMISIÓN.II. A UN SERVIDOR PÚBLICO EXTRANJERO PARA LLEVAR A CABO LA TRAMITACIÓN O RESOLUCIÓN DE CUALQUIER ASUNTO QUE SE ENCUENTRE FUERA DEL ÁMBITO DE LAS FUNCIONES INHERENTES A SU EMPLEO, CARGO O COMISIÓN O,III. A CUALQUIER PERSONA PARA QUE ACUDA ANTE UN SERVIDOR PÚBLICO EXTRANJERO Y LE REQUIERA O LE PROPONGA LLEVAR A CABO LA TRAMITACIÓN O RESOLUCIÓN DE CUALQUIER ASUNTO RELACIONADO CON LAS FUNCIONES INHERENTES AL EMPLEO, CARGO O COMISIÓN DE ESTE ÚLTIMO.PARA LO EFECTOS D ESTE ARTÍCULO SE ENTIENDE POR SERVIDOR PÚBLICO EXTRANJERO, TODA PERSONA QUE OSTENTE U OCUPE UN CARGO PÚBLICO CONSIDERADO ASÍ POR LA LEY RESPECTIVA, EN LOS ÓRGANOS LEGISLATIVO, EJECUTIVO O JUDICIAL DE UN ESTADO EXTRANJERO, INCLUYENDO LAS AGENCIAS O EMPRESAS AUTÓNOMAS, INDEPENDIENTES O DE PARTICIPACIÓN ESTATAL, EN CUALQUIER ORDEN O NIVEL DE GOBIERNO, ASÍ COMO CUALQUIER ORGANISMO U ORGANIZACIÓN PÚBLICA INTERNACIONALES.CUANDO ALGUNO DE LOS DELITOS COMPRENDIDOS EN ESTE ARTÍCULO SE COMETA EN LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 11 DE ESTE CÓDIGO, EL JUEZ IMPONDRÁ A LA PERSONA MORAL HASTA QUINIENTOS DÍAS MULTA Y PODRÁ DECRETAR SU SUSPENSIÓN O DISOLUCIÓN, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL GRADO DE CONOCIMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN RESPECTO DEL COHECHO EN LA TRANSACCIÓN INTERNACIONAL Y EL DAÑO CAUSADO O EL BENEFICIO OBTENIDO POR LA PERSONA MORAL”



ANEXO IV

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES PARA EL USO DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, EN EL ENVÍO DE PROPOSICIONES DENTRO DE LAS LICITACIONES PUBLICAS QUE CELEBREN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA FEDERAL, ASÍ COMO EN LA PRESENTACIÓN DE LAS INCONFORMIDADES POR LA MISMA VÍA.

PRIMERA.- EL PRESENTE ACUERDO TIENE POR OBJETO ESTABLECER LAS DISPOSICIONES PARA EL USO DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, EN EL ENVÍO DE PROPOSICIONES DENTRO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN PÚBLICA QUE CELEBREN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, ASÍ COMO EN LA PRESENTACIÓN DE LAS INCONFORMIDADES POR LA MISMA VÍA.

SEGUNDA.- PARA EFECTOS DEL PRESENTE ACUERDO, SE ENTENDERÁ POR:

CONTRALORÍA: LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO;

LEYES: LAS LEYES DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS;

DEPENDENCIAS: LAS SEÑALADAS EN LAS FRACCIONES I A III DEL ARTÍCULO 1 DE LAS LEYES;

ENTIDADES: LAS MENCIONADAS EN LAS FRACCIONES IV A V DEL ARTÍCULO 1 DE LAS LEYES;

LICITANTE: LA PERSONA QUE PARTICIPA EN CUALQUIER PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA O DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS;

ENTIDADES FEDERATIVAS: LAS QUE HACE REFERENCIA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 1 DE LAS LEYES;

MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA: LOS DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS PARA EFECTUAR TRANSMISIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN A TRAVÉS DE COMPUTADORAS, LÍNEAS TELEFÓNICAS, ENLACES DEDICADOS, MICROONDAS Y SIMILARES;

COMPRANET: EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES DESARROLLADO POR LA CONTRALORÍA, CON DIRECCIÓN ELECTRÓNICA EN INTERNET: http://web.compranet.gob.mx, Y REGISTRADA SU MARCA, BAJO ESTA MISMA DENOMINACIÓN, ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL;

PROGRAMA INFORMÁTICO: EL MEDIO DE CAPTURA DESARROLLADO POR LA CONTRALORÍA QUE PERMITE A LOS LICITANTES ASÍ COMO A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, ENVIAR Y RECIBIR INFORMACIÓN POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, ASÍ COMO GENERAR PARA CADA LICITACIÓN PÚBLICA UN MECANISMO DE SEGURIDAD QUE GARANTICE LA CONFIDENCIALIDAD DE LAS PROPOSICIONES QUE RECIBAN LAS DEPENDENCIAS POR ESA VÍA; Y QUE CONSTITUYE EL ÚNICO INSTRUMENTO CON EL CUAL PODRÁN ABRIRSE LOS SOBRES QUE CONTENGAN LAS PROPOSICIONES EN LA FECHA Y HORA ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA PARA EL INICIO DE LOS ACTOS DE PRESENTACIÓN Y APERTURA;

MEDIO DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA: CONJUNTO DE DATOS ELECTRÓNICOS ASOCIADOS CON UN DOCUMENTO QUE SON UTILIZADOS PARA RECONOCER A SU AUTOR, Y QUE


LEGITIMAN EL CONSENTIMIENTO DE ÉSTE PARA OBLIGARLO A LAS MANIFESTACIONES QUE EN ÉL SE CONTIENEN, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 27 Y 28 DE LAS LEYES, Y

CERTIFICACIÓN DEL MEDIO DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA: EL PROCESO MEDIANTE EL CUAL LA CONTRALORÍA EMITE UN CERTIFICADO DIGITAL PARA ESTABLECER LA IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE UNA DEPENDENCIA, ENTIDAD, ENTIDAD FEDERATIVA O DE UN LICITANTE.

TERCERA.- LA CONTRALORÍA, PREVIA EVALUACIÓN, DETERMINARÁ LAS ÁREAS DEPENDENCIAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE PODRÁN HACER USO DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA PARA RECIBIR PROPOSICIONES A TRAVÉS DE ESTA VÍA, MISMAS A LAS QUE LES HARÁ ENTREGA DEL PROGRAMA INFORMÁTICO Y DEL MANUAL DEL USUARIO CORRESPONDIENTE.

ASIMISMO, DETERMINARÁ LAS ÁREAS DEPENDENCIAS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE PODRÁN HACER USO DE DICHOS MEDIOS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN QUE SE REALICEN AL AMPARO DE LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 1 DE LAS LEYES.

EL USO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA A QUE SE REFIERE EL PRESENTE ACUERDO, PODRÁ HACERSE EXTENSIVO A LAS LICITACIONES PÚBLICAS RELATIVAS A ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS FINANCIADAS CON CRÉDITOS EXTERNOS OTORGADOS AL GOBIERNO FEDERAL O CON SU AVAL, CUANDO EL ORGANISMO FINANCIERO INTERNACIONAL LO AUTORICE EN FORMA EXPRESA.

CUARTA.- LOS INTERESADOS QUE A SU ELECCIÓN OPTEN POR PARTICIPAR EN LICITACIONES PÚBLICAS, A TRAVÉS DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, DEBERÁN ACUDIR A LAS OFICINAS DE LA CONTRALORÍA, CON EL PROPÓSITO DE QUE OBTENGAN LA CERTIFICACIÓN DEL MEDIO DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA, PARA LO CUAL EXHIBIRÁN, ENTRE OTRA DOCUMENTACIÓN, LA SIGUIENTE:

PERSONAS FÍSICAS: ACTA DE NACIMIENTO, IDENTIFICACIÓN OFICIAL CON FOTOGRAFÍA Y CÉDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES; EN CASO DE QUE EL TRÁMITE LO REALICE A TRAVÉS DE ALGÚN APODERADO, ADICIONALMENTE, EL DOCUMENTO CON EL QUE SE ACREDITE EL OTORGAMIENTO DE DICHA REPRESENTACIÓN, ASÍ COMO LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL CON FOTOGRAFÍA Y CÉDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL APODERADO.

PERSONAS MORALES: TESTIMONIOS DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS CON LAS QUE SE ACREDITE SU EXISTENCIA LEGAL, INCLUIDAS SUS REFORMAS, ASÍ COMO LAS FACULTADES DE SU APODERADO; IDENTIFICACIÓN OFICIAL CON FOTOGRAFÍA DE DICHO REPRESENTANTE, Y CÉDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL APODERADO Y DE LA PERSONA MORAL.

TRATÁNDOSE DE PERSONAS DE NACIONALIDAD EXTRANJERA, ÉSTAS DEBERÁN EXHIBIR DOCUMENTACIÓN EQUIVALENTE A LA ALUDIDA EN LOS INCISOS DE ESTA DISPOSICIÓN, DEBIDAMENTE APOSTILLADA O CERTIFICADA POR EL CONSULADO MEXICANO EN EL PAÍS DE QUE SE TRATE, SEGÚN CORRESPONDA.

RECIBIDA LA DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA, LA CONTRALORÍA DENTRO DE UN PLAZO MÁXIMO DE 72 HORAS CONTADAS A PARTIR DE SU RECEPCIÓN VERIFICARÁ SI EL INTERESADO CUBRE LAS CONDICIONES REQUERIDAS. DE RESULTAR PROCEDENTE EL INTERESADO FIRMARÁ SU INSCRIPCIÓN A COMPRANET, DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL QUEDARÁ OBLIGADO A SUJETARSE A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PREVISTOS EN ESTE ACUERDO, Y EN EL MISMO ACTO LA CONTRALORÍA LE HARÁ ENTREGA DEL PROGRAMA INFORMÁTICO CON SU MANUAL DEL USUARIO, ASÍ COMO DEL CERTIFICADO DIGITAL QUE,


COMO MEDIO DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA, DEBERÁ UTILIZAR EN SUSTITUCIÓN DE LA FIRMA AUTÓGRAFA PARA ENVIAR SUS PROPOSICIONES EN LAS LICITACIONES PÚBLICAS QUE ADMITAN ESTA VÍA DE PARTICIPACIÓN.

QUINTA.- EL USO DEL CERTIFICADO DIGITAL POR PARTE DE LOS INTERESADOS, TENDRÁ UNA VIGENCIA DE UN AÑO CONTADO A PARTIR DE SU ENTREGA, LAPSO DURANTE EL CUAL PODRÁN, A SU ELECCIÓN, PARTICIPAR POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA EN LAS LICITACIONES PÚBLICAS CUYAS CONVOCATORIAS ASÍ LO ESTABLEZCAN EN FORMA EXPRESA.

PARA RENOVAR EL USO DEL CERTIFICADO, BASTARÁ QUE LOS INTERESADOS ENTREGUEN A LA CONTRALORÍA UN ESCRITO FIRMADO EN EL QUE MANIFIESTEN, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA DOCUMENTACIÓN EXHIBIDA PARA SU INSCRIPCIÓN NO HA SUFRIDO MODIFICACIÓN ALGUNA, POR LO QUE RESPECTA AL ACREDITAMIENTO DE SU PERSONALIDAD Y, EN SU CASO, AL DE SU EXISTENCIA LEGAL Y AL DE LAS FACULTADES DE SU REPRESENTANTE.

SEXTA.- LOS INTERESADOS QUE OPTEN POR PARTICIPAR EN LICITACIONES PÚBLICAS, A TRAVÉS DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, SE SUJETARÁN A LO SIGUIENTE:

RECONOCERÁN COMO PROPIA Y AUTÉNTICA LA INFORMACIÓN QUE POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA ENVÍEN A TRAVÉS DE COMPRANET, Y QUE A SU VEZ, SE DISTINGA POR EL MEDIO DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA QUE LES CERTIFIQUE LA CONTRALORÍA. EN DICHA INFORMACIÓN QUEDARÁN COMPRENDIDAS LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA; LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A ÉSTAS, Y LAS MANIFESTACIONES BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LES REQUIERAN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEPENDENCIAS.

NOTIFICARÁN OPORTUNAMENTE A LA CONTRALORÍA, BAJO SU RESPONSABILIDAD, RESPECTO DE CUALQUIER MODIFICACIÓN O REVOCACIÓN DE LAS FACULTADES OTORGADAS A SU APODERADO O REPRESENTANTE AL QUE LE HAYA SIDO ENTREGADO UN CERTIFICADO DIGITAL.

ACEPTARÁN QUE EL USO DE SU CERTIFICADO DIGITAL POR PERSONA DISTINTA A LA AUTORIZADA, QUEDARÁ BAJO SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD.

ADMITIRÁN QUE SE TENDRÁN POR NO PRESENTADAS LAS PROPOSICIONES Y LA DEMÁS DOCUMENTACIÓN REQUERIDA POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEPENDENCIAS, CUANDO LOS SOBRES EN LOS QUE SE CONTENGA DICHA INFORMACIÓN CONTENGAN VIRUS INFORMÁTICOS O NO PUEDAN ABRIRSE POR CUALQUIER CAUSA MOTIVADA POR PROBLEMAS TÉCNICOS IMPUTABLES A SUS PROGRAMAS O EQUIPO DE CÓMPUTO.

ACEPTARÁN QUE SE TENDRÁN POR NOTIFICADOS DEL FALLO Y DE LAS ACTAS QUE SE LEVANTEN CON MOTIVO DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS EN LAS QUE PARTICIPEN, CUANDO ÉSTOS SE ENCUENTREN A SU DISPOSICIÓN A TRAVÉS DE COMPRANET.

CONSENTIRÁN QUE SERÁ MOTIVO DE QUE LA CONTRALORÍA INVALIDE SU CERTIFICADO DIGITAL, CUANDO HAGA MAL USO DE LA RED PRIVADA DE COMUNICACIONES DE COMPRANET.

RENUNCIARÁN, TRATÁNDOSE DE PERSONAS EXTRANJERAS, A INVOCAR LA PROTECCIÓN DE SU GOBIERNO, EN CASO DE QUE SE SUSCITE ALGUNA CONTROVERSIA RELACIONADA CON EL USO DE COMPRANET, Y ACEPTARÁN SOMETERSE A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES FEDERALES COMPETENTES.

SÉPTIMA.- LA PARTICIPACIÓN DE LOS LICITANTES POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, SE SUJETARÁ A LO SIGUIENTE:


SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE QUE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN SEA ADQUIRIDAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO EN BANCOS POR MEDIO DE LOS FORMATOS QUE PARA ESTE EFECTO EXPIDE COMPRANET.

DEBERÁN CONCLUIR EL ENVÍO DE SUS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA, INCLUYENDO LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A ESTAS, A MÁS TARDAR UNA HORA ANTES DE LA FECHA Y HORA ESTABLECIDA EN LA CONVOCATORIA PARA EL INICIO DEL ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.

LA CONTRALORÍA A TRAVÉS DE COMPRANET EMITIRÁ A LOS LICITANTES UN ACUSE DE RECIBO ELECTRÓNICO CON EL QUE SE ACREDITARÁ LA RECEPCIÓN DE SUS PROPOSICIONES Y DE LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A ÉSTAS.

PREFERENTEMENTE, DEBERÁN IDENTIFICAR CADA UNA DE LAS PÁGINAS QUE INTEGREN SUS PROPOSICIONES, CON LOS DATOS SIGUIENTES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, NÚMERO DE LICITACIÓN Y NÚMERO DE PÁGINA, CUANDO ELLO TÉCNICAMENTE SEA POSIBLE; DICHA IDENTIFICACIÓN DEBERÁ REFLEJARSE, EN SU CASO, EN LA IMPRESIÓN QUE SE REALICE DE LOS DOCUMENTOS DURANTE EL ACTO DE APERTURA DE LAS PROPOSICIONES.

OCTAVA.- LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES RESPONSABLES DE CONDUCIR LOS ACTOS DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS, DEBERÁN OBSERVAR LO SIGUIENTE:

ABRIR EN EL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES, EN PRIMER TÉRMINO, LOS SOBRES QUE CONTENGAN LAS PROPOSICIONES DE LOS LICITANTES QUE CONSTEN POR ESCRITO, Y POSTERIORMENTE, LOS CORRESPONDIENTES A LAS PROPOSICIONES RECIBIDAS POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA.

EN EL SUPUESTO DE QUE DURANTE EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, POR CAUSAS AJENAS A LA VOLUNTAD DE LA CONTRALORÍA O DE LA DEPENDENCIA, NO SEA POSIBLE ABRIR LOS SOBRES QUE CONTENGAN LAS PROPOSICIONES ENVIADAS POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, EL ACTO SE REANUDARÁ A PARTIR DE QUE SE RESTABLEZCAN LAS CONDICIONES QUE DIERON ORIGEN A LA INTERRUPCIÓN, SALVO LO PREVISTO EN EL INCISO D) DE LA DISPOSICIÓN SEXTA.

LA CONTRALORÍA PODRÁ VERIFICAR EN CUALQUIER MOMENTO QUE, DURANTE EL LAPSO DE INTERRUPCIÓN, NO SE HAYA SUSCITADO ALGUNA MODIFICACIÓN A LAS PROPOSICIONES QUE OBREN EN PODER DE LA DEPENDENCIA.

IMPRIMIR PARA SU RÚBRICA, LAS PARTES O LA TOTALIDAD DE LAS PROPOSICIONES QUE HAYA DETERMINADO LA DEPENDENCIA EN LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN.

HACER CONSTAR EN EL ACTA DE LA PRIMERA ETAPA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, LAS PROPOSICIONES QUE POR MEDIOS ELECTRÓNICOS FUERON RECIBIDAS EN TIEMPO Y FORMA, PROPORCIONANDO COPIA DE DICHA ACTA A LOS LICITANTES PRESENTES QUE SE ENCUENTREN.

ENVIAR A LA CONTRALORÍA EL FALLO, LAS ACTAS DE LAS JUNTAS DE ACLARACIONES, DE VISITAS AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS O DE LAS INSTALACIONES, DE LAS DOS ETAPAS DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, A MÁS TARDAR EL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A AQUÉL EN QUE HAYAN CONCLUIDO LOS PROPIOS ACTOS, MISMAS QUE SE PONDRÁN DE MANERA SIMULTÁNEA A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS A TRAVÉS DE COMPRANET.


ENVIAR A LA CONTRALORÍA, UNA VEZ CONCLUIDA LA APERTURA DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS, EL MECANISMO DE SEGURIDAD GENERADO POR EL PROGRAMA INFORMÁTICO PARA LA LICITACIÓN DE QUE SE TRATE.

DICHO MECANISMO SÓLO PODRÁ UTILIZARSE POR LA CONTRALORÍA CUANDO ÉSTA EJERZA ATRIBUCIONES DE VERIFICACIÓN O A SOLICITUD DE AUTORIDAD COMPETENTE, POR LO QUE SU USO O PÉRDIDA, A EXCEPCIÓN DE ESTE SUPUESTO, QUEDARÁ EXCLUSIVAMENTE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LAS ÁREAS DEPENDENCIAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. LA PÉRDIDA DEL MECANISMO DE SEGURIDAD DARÁ LUGAR A LA CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE.

NOVENA.- EN LAS LICITACIONES PÚBLICAS QUE SE REALICEN BAJO LA COBERTURA DE LOS CAPÍTULOS DE COMPRAS DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO DE LOS QUE MÉXICO SEA PARTE, SERÁ NECESARIO QUE EL LICITANTE NACIONAL O EXTRANJERO, CONFIRME POR TELEFACSÍMIL U OTROS MEDIOS DE TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA QUE LA PROPOSICION ENVIADA A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS CORRESPONDE AL PROPIO LICITANTE, DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, EN EL ENTENDIDO DE QUE SI NO SE CUMPLE ESTE REQUISITO LA PROPOSICION SERÁ DESECHADA. LO ANTERIOR DEBERÁ INDICARSE EN LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN.

LOS LICITANTES EN ESTE TIPO DE LICITACIONES DEBERÁN INCLUIR EN LAS PROPOSICIONES QUE PRESENTEN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS, UNA DECLARACIÓN EN LA QUE MANIFIESTEN QUE ACEPTAN TODAS LAS CLÁUSULAS Y CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN.

DÉCIMA.- LA CONTRALORÍA, PREVIA EVALUACIÓN, DETERMINARÁ LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, QUE PODRÁN RECIBIR INCONFORMIDADES DE LOS INTERESADOS QUE OPTEN POR PRESENTARLAS A TRAVÉS DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA. LA CONTRALORÍA COMUNICARÁ A LAS DEPENDENCIAS PARA QUE ESTABLEZCAN EN LAS CONVOCATORIAS DE LAS LICITACIONES O INVITACIONES, LA POSIBILIDAD DE QUE DICHAS INCONFORMIDADES PUEDAN SER PRESENTADAS A TRAVÉS DE ESA VÍA.

PARA TAL EFECTO, LOS INTERESADOS PODRÁN INSCRIBIRSE A COMPRANET, CONFORME A LO SEÑALADO EN LA DISPOSICIÓN CUARTA DE ESTE ACUERDO, Y OBTENER LA CERTIFICACIÓN DE SU MEDIO DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA, ASÍ COMO EL PROGRAMA INFORMÁTICO PARA PRESENTAR INCONFORMIDADES POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA. LA RENOVACIÓN DEL USO DEL CERTIFICADO DIGITAL QUE ALUDE ESTE PÁRRAFO, SE AJUSTARÁ A LO PREVISTO POR LA DISPOSICIÓN QUINTA DEL PRESENTE ACUERDO.

SALVO LO PREVISTO EN EL PRESENTE ACUERDO, LAS INCONFORMIDADES PRESENTADAS POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA SE TRAMITARÁN CONFORME A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LAS LEYES.

LA CONTRALORÍA A TRAVÉS DE COMPRANET EMITIRÁ A LOS INTERESADOS UN ACUSE DE RECIBO ELECTRÓNICO QUE PERMITIRÁ ACREDITAR LA FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN DE INCONFORMIDADES.

EN LAS INCONFORMIDADES PRESENTADAS POR ESTA VÍA, NO SERÁ NECESARIO QUE EL PROMOVENTE ACREDITE SU PERSONALIDAD.

ASIMISMO, NO SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE QUE EL PROMOVENTE ACOMPAÑE LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ADUCIDOS COMO IRREGULARES, CUANDO ÉSTA OBRE EN PODER DE LA DEPENDENCIA, BASTANDO PARA ELLO EN LA INCONFORMIDAD QUE PROMUEVA RELACIONAR DICHA


DOCUMENTACIÓN CON CADA UNO DE LOS HECHOS QUE PRETENDA ACREDITAR. EN EL SUPUESTO DE QUE LA DOCUMENTACIÓN MENCIONADA NO SE ENCUENTRE EN LOS ARCHIVOS DE LA DEPENDENCIA, EL PROMOVENTE DEBERÁ REMITIRLA POR MENSAJERÍA O CORREO CERTIFICADO DENTRO DEL TÉRMINO DE PRESENTACIÓN DE LAS INCONFORMIDADES QUE ESTABLECEN LAS LEYES.

DÉCIMA PRIMERA.- LOS LICITANTES QUE OPTEN POR PRESENTAR INCONFORMIDADES, A TRAVÉS DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, SE SUJETARÁN A LO SIGUIENTE:

RECONOCERÁN COMO PROPIA Y AUTÉNTICA LA INFORMACIÓN QUE POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA ENVÍEN A TRAVÉS DE COMPRANET, Y QUE A SU VEZ, SE DISTINGA POR EL MEDIO DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA QUE LES CERTIFIQUE LA CONTRALORÍA.

NOTIFICARÁN OPORTUNAMENTE A LA CONTRALORÍA, BAJO SU RESPONSABILIDAD, RESPECTO DE CUALQUIER MODIFICACIÓN O REVOCACIÓN DE LAS FACULTADES OTORGADAS A SU APODERADO O REPRESENTANTE AL QUE LE HAYA SIDO ENTREGADO UN CERTIFICADO DIGITAL.

ACEPTARÁN QUE EL USO DE SU CERTIFICADO DIGITAL POR PERSONA DISTINTA A LA AUTORIZADA, QUEDARÁ BAJO SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD.

ADMITIRÁN QUE SE TENDRÁN POR NO PRESENTADAS LAS INCONFORMIDADES, CUANDO LA INFORMACIÓN REMITIDA CONTENGA VIRUS INFORMÁTICOS O NO PUEDA CONSULTARSE POR CUALQUIER CAUSA MOTIVADA POR PROBLEMAS TÉCNICOS IMPUTABLES A SUS PROGRAMAS O EQUIPO DE CÓMPUTO.

CONSENTIRÁN QUE SERÁ MOTIVO DE QUE LA CONTRALORÍA INVALIDE SU CERTIFICADO DIGITAL, CUANDO HAGA MAL USO DE LA RED PRIVADA DE COMUNICACIONES DE COMPRANET.

RENUNCIARÁN, TRATÁNDOSE DE PERSONAS EXTRANJERAS, A INVOCAR LA PROTECCIÓN DE SU GOBIERNO, EN CASO DE QUE SE SUSCITE ALGUNA CONTROVERSIA RELACIONADA CON EL USO DE COMPRANET, Y ACEPTARÁN SOMETERSE A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES FEDERALES COMPETENTES.

DÉCIMA SEGUNDA.- LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL ACUERDO QUE ESTABLECE LA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN PÚBLICA QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL DEBERÁN REMITIR A LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO POR TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA O EN MEDIO MAGNÉTICO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN QUE LAS MISMAS PODRÁN REQUERIR A LOS PROVEEDORES PARA QUE ÉSTOS ACREDITEN SU PERSONALIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN PÚBLICA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 11 DE ABRIL DE 1997, Y AL ENVÍO DE LA INFORMACIÓN A QUE ALUDE EL CITADO ACUERDO, SERÁN APLICABLES A LAS LICITACIONES PÚBLICAS REFERENTES A ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS FINANCIADAS CON CRÉDITOS EXTERNOS OTORGADOS AL GOBIERNO FEDERAL O CON SU AVAL.

DÉCIMA TERCERA.- LA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS DATOS RELEVANTES DE LOS CONTRATOS QUE DERIVEN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Y DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, CUYOS MONTOS SEAN SUPERIORES A LA CANTIDAD EQUIVALENTE A DOS MIL QUINIENTAS VECES EL SALARIO MÍNIMO GENERAL DIARIO VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL, SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DEBERÁN REMITIRSE A LA CONTRALORÍA A TRAVÉS DE COMPRANET, A MÁS TARDAR EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DE CADA MES, PRECISANDO LOS CONTRATOS FORMALIZADOS DURANTE EL MES CALENDARIO INMEDIATO ANTERIOR, CONFORME AL PROGRAMA INFORMÁTICO QUE


LES PROPORCIONARÁ A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, EN EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2000. AQUELLAS ÁREAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES FACULTADAS PARA CONTRATAR ESTE TIPO DE OPERACIONES, QUE NO SE ENCUENTREN REGISTRADAS, DEBERÁN EFECTUAR EL TRÁMITE EN LOS TÉRMINOS DE LO PREVISTO POR EL ACUERDO ALUDIDO EN LA DISPOSICIÓN DÉCIMA SEGUNDA.

DÉCIMA CUARTA.- EN EL SUPUESTO DE QUE SE SUSCITE ALGUNA CONTROVERSIA RELACIONADA CON LA INFORMACIÓN ENVIADA A TRAVÉS DE COMPRANET, LA AUTORIDAD COMPETENTE PODRÁ SOLICITAR A LA CONTRALORÍA EXHIBA LOS ARCHIVOS ELECTRÓNICOS QUE OBRAN EN COMPRANET, ASÍ COMO LA IMPRESIÓN DE ÉSTOS DEBIDAMENTE CERTIFICADOS, A EFECTO DE DESAHOGAR LAS PRUEBAS A QUE HAYA LUGAR, CONFORME A LAS DISPOSICIONES ADJETIVAS QUE RESULTEN APLICABLES.

LAS ÁREAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEBERÁN CONSERVAR EN FORMA ORDENADA Y SISTEMÁTICA LOS ARCHIVOS ELECTRÓNICOS O LOS DOCUMENTOS IMPRESOS QUE OBREN EN SUS EXPEDIENTES, CUANDO MENOS DURANTE UN LAPSO DE TRES AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU RECEPCIÓN.

DÉCIMA QUINTA.- LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE INCUMPLAN CON LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR ESTE ACUERDO, SERÁN SANCIONADOS, EN SU CASO, CONFORME A LO PREVISTO POR LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

LAS CONSULTAS TÉCNICAS QUE SE DERIVEN DE LA APLICACIÓN DE ESTE ACUERDO SERÁN DESAHOGADAS POR LA CONTRALORÍA A TRAVÉS DEL TELÉFONO 59 99 64 00, EN DÍAS HÁBILES DE LAS 9:00 A LAS 18:00 HORAS.

TRANSITORIO

ÚNICO.- EL PRESENTE ACUERDO ENTRARÁ EN VIGOR EL DÍA SIGUIENTE AL DE SU PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. .



ANEXO V

LETRERO INFORMATIVO DE OBRA, LONA Y PLACA METÁLICA

LETRERO INFORMATIVO

Características:

+


LONA


PLACA METÁLICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, EXPEDIENTE No. LPN-SDS-NAY/PDZP-001/09

Tipo de Material: Latón plateadoCalibre: 26

192

Documents

web.compranet.gob.mx:8004web.compranet.gob.mx:8004/HSM/UNICOM/00020/018/2009/002/... · Web viewDELEGACIÓN FEDERAL DE LA SEDESOL EN EL ESTADO DE NAYARIT. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL