43
Priloga VII.1 Ponudnik Ponudnik: vpišite vašo firmo in sedež Matična številka: vpišite številko Smo zavezanec za DDV (označite): DA / NE Davčna številka: SI Za nas je pristojen davčni urad v vpišite kraj Naš TRR: vpišite TRR, odprt pri navedite ponudnika plačilnih storitev Pri poslovanju uporabljamo žig (označite): DA / NE Naši zakoniti zastopniki so: vpišite VSE zakonite zastipnike Naš e-poštni naslov je @ Podpisnik ponudbe z naše strani je ime in priimek podpisnika, funkcija Oseba pristojna za tolmačenje ponudbe je ime in priimek, telefon Po opredelitvi v Priporočila Komisije 2003/361/ES (Uradni list EU št,. 124/2003, str. 36) smo / nismo ustrezno izberete MPS Sprejemamo in izpolnjujemo vse pogoje ter zahteve iz naročnikove razpisne dokumentacije, ki jo v celoti razumemo in ki ne vsebuje napak oziroma pomanjkljivosti, ki bi nam onemogočale predložitev dopustne ponudbe. Seznanjeni smo s predpisi, veljavnimi v Republiki Sloveniji in priznavamo veljavnost slovenskega pravnega reda, vezanega na izvedbo predmetnega javnega naročila. Naročniku jamčimo za resničnost vseh podatkov v ponudbi. Ponudba velja najmanj 4 mesece od roka za oddajo ponudbe. Če bomo izbrani za izvedbo predmetnega javnega naročila, bo pogodbo o izvedbi javnega naročila podpisal ime in priimek, skrbnik pogodbe pa bo ime in priimek. V predmetnem postopku nastopamo (ustrezno označite): samostojno kot vodilni ponudnik v skupni ponudbi z enim ali več podizvajalci z uporabo zmogljivosti drugih subjektov Prilagamo tudi izpolnjen obrazec »Lastniška struktura« z navedbo podatkov o udeležbi pravnih in fizičnih oseb v lastništvu naše družbe ter podatkov o družbah, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z našo družbo povezane družbe. 1

 · Web viewna dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami ter nam ni

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1:  · Web viewna dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami ter nam ni

Priloga VII.1Ponudnik

Ponudnik: vpišite vašo firmo in sedež

Matična številka: vpišite številko

Smo zavezanec za DDV (označite): DA / NE Davčna številka: SI     

Za nas je pristojen davčni urad v vpišite kraj

Naš TRR: vpišite TRR, odprt pri navedite ponudnika plačilnih storitev

Pri poslovanju uporabljamo žig (označite): DA / NE

Naši zakoniti zastopniki so: vpišite VSE zakonite zastipnike

Naš e-poštni naslov je      @     

Podpisnik ponudbe z naše strani je ime in priimek podpisnika, funkcija

Oseba pristojna za tolmačenje ponudbe je ime in priimek, telefon

Po opredelitvi v Priporočila Komisije 2003/361/ES (Uradni list EU št,. 124/2003, str. 36) smo / nismo ustrezno izberete MPS

Sprejemamo in izpolnjujemo vse pogoje ter zahteve iz naročnikove razpisne dokumentacije, ki jo v celoti razumemo in ki ne vsebuje napak oziroma pomanjkljivosti, ki bi nam onemogočale predložitev dopustne ponudbe. Seznanjeni smo s predpisi, veljavnimi v Republiki Sloveniji in priznavamo veljavnost slovenskega pravnega reda, vezanega na izvedbo predmetnega javnega naročila. Naročniku jamčimo za resničnost vseh podatkov v ponudbi. Ponudba velja najmanj 4 mesece od roka za oddajo ponudbe.

Če bomo izbrani za izvedbo predmetnega javnega naročila, bo pogodbo o izvedbi javnega naročila podpisal ime in priimek, skrbnik pogodbe pa bo ime in priimek.

V predmetnem postopku nastopamo (ustrezno označite): samostojno kot vodilni ponudnik v skupni ponudbi z enim ali več podizvajalci z uporabo zmogljivosti drugih subjektov

Prilagamo tudi izpolnjen obrazec »Lastniška struktura« z navedbo podatkov o udeležbi pravnih in fizičnih oseb v lastništvu naše družbe ter podatkov o družbah, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z našo družbo povezane družbe.

PodpisnikDatum: Žig

_____________________(podpis)

1

Page 2:  · Web viewna dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami ter nam ni

(te strani se ponudbi ne prilaga)

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA VII.1.

V obrazcu je treba navesti vse zakonite zastopnike ter morebitne omejitve zastopanja.

Obrazec mora podpisati zakoniti zastopnik oziroma za podpis pooblaščena oseba.

Če ima ponudnik sedež izven Republike Slovenije, je treba v obrazcu navesti tudi podatke o pooblaščencu za vročitve, skladno z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13 – v nadaljevanju ZUP); če ponudnik tega ne stori, mu bo pooblaščenec za vročitve postavljen po uradni dolžnosti.

Podpisnik in skrbnik pogodbe o izvedbi javnega naročila je lahko ista oseba.

Če ponudnik v konkretnem postopku javnega naročila ponudbo oddaja brez drugih ponudnikov, podizvajalcev ali ne uporablja zmogljivosti drugih subjektov, mora v obrazcu označiti možnost »samostojno«.

Če ponudnik v obrazcu označi, da v konkretnem postopku nastopa kot vodilni ponudnik v skupni ponudbi, je ponudbi treba priložiti tudi obrazec »Partner vodilnega ponudnika«, in sicer v zadostnem številu izvodov (kolikor je partnerjev).

Če ponudnik v obrazcu označi, da v konkretnem postopku nastopa s podizvajalci, je ponudbi treba priložiti tudi obrazec »Podizvajalec«, in sicer v zadostnem številu izvodov (kolikor je podizvajalcev).

Če ponudnik v obrazcu označi, da v konkretnem postopku nastopa z uporabo zmogljivosti drugih subjektov, je ponudbi treba priložiti tudi obrazec »Uporaba zmogljivosti«, in sicer v zadostnem številu izvodov (kolikor je gospodarskih subjektov, čigar zmogljivost uporablja).

Ponudbi je treba priložiti tudi izpolnjen in podpisan obrazec »Lastniška struktura«. Priložijo ga ponudnik, drugi ponudniki v skupni ponudbi, podizvajalec in subjekt, čigar zmogljivost se uporablja.

2

Page 3:  · Web viewna dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami ter nam ni

Priloga VII. 2/1

Naziv in sedež ponudnika:      

Ponudbeni predračun ______________

Predmet ponudbe: Prenova sistema za hlajenje in ogrevanje, objava na Portalu JN dne _________ 2017 številka JN_________/2017-W01

Opis postavke Skupna cena iz popisa del

1 Gradbena dela

2 Obrtniška dela

3 Strojne napeljave

4 Elektro napeljave

5 Skupaj osnova za DDV (1+2+3+4)

6 DDV

7 Skupaj z DDV (5+6)

Ponudnik ponudbenemu predračunu priloži popise del Priloge št. VII. 2/2 - popisi del izpolnjene in podpisane v pisni in elektronski verziji (CD)

Garancijski roki: Za izvedbo gradbeno obrtniških del, elektroinštalacije in strojne inštalacije ____________ (najmanj 5 let splošni garancijski rok)Za hladilnik tekočin _______________ (najmanj 3 leta podaljšane garancije proizvajalca opreme).Za vgrajeno opremo in naprave ________________ (najmanj 2 leti oziroma garancijski roki proizvajalca).

PodpisnikDatum: Žig

_____________________(podpis)

3

Page 4:  · Web viewna dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami ter nam ni

(te strani se ponudbi ne prilaga)

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA VII. 2/1 in VII. 2/2

Sestavni del »Ponudbenega predračuna« (Priloga VII. 2/1) so tudi »Popisi del« (Priloga VII. 2/2). Ponudniki morajo v ponudbi predložiti pisno izpolnjene in natisnjene »Popise del« in elektronsko verzijo (CD) z izpolnjenimi popisi del v MS Excel formatu.

V primeru neskladij med natisnjenimi obrazci in elektronsko verzijo se upošteva pisna (natisnjena) verzija.

Ponudnik pri izpolnjevanju navedenih obrazcev ne sme posegati in spreminjati elementov popisov del oziroma ponudbenega predračuna (opisa postavk, enote mere, količin, formul v celicah), kot jih je pripravil naročnik, ampak morajo izpolniti le prazna - neizpolnjena polja, ki se nanašajo na ponujeno ceno. Naročnik bo ponudbo ponudnika, ki bo spreminjal vsebino postavk izločil kot nedopustno. Ponudniki morajo izpolniti in ponuditi vse postavke znotraj popisov.

Morebitne nejasnosti ali neskladja specifikacije posameznega artikla ali enote mere s ponujenim artiklom se razjasnijo na način in do roka, kot je opredeljeno v 2. točki III. poglavja razpisne dokumentacije.

Če ponudnik v popisih oziroma predračunu ne bo izpolnil vseh postavk, ali bo pri posamezni postavki vpisal "0,00", bo naročnik štel, da so te postavke upoštevane v ostalih postavkah. V takem primeru naročnik za ta del ponudniku ne bo priznal naknadno določenih cen ali podražitev iz tega naslova.

Vse cene morajo biti izražene v EUR, in sicer na največ dve decimalni mesti in so fiksne do dokončanja pogodbenih del.

Končna ponudbena cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in DDV na podlagi razpisanega obsega del, ki izhaja iz »ponudbenega predračuna«, »popisa del« ter PZI ob upoštevanju vseh določb razpisne dokumentacije.

Ponudniki, ki predložijo skupno ponudbo ali nastopajo s podizvajalci, morajo k obrazcu » Ponudbeni predračun « priložiti tudi sestavo (kalkulacijo) ponudbene cene, razčlenjeno po posameznih gospodarskih subjektih.

Priloga VII. 3

4

Page 5:  · Web viewna dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami ter nam ni

Partner vodilnega ponudnika

Partner vodilnega ponudnika: vpišite vašo firmo in sedež

Matična številka: vpišite številko

Smo zavezanec za DDV (označite): DA / NE Davčna številka: SI     

Za nas je pristojen davčni urad v vpišite kraj

Naš TRR: vpišite TRR, odprt pri navedite ponudnika plačilnih storitev

Pri poslovanju uporabljamo žig (označite): DA / NE

Naši zakoniti zastopniki so:      

Naš e-poštni naslov je      @     

Podpisnik ponudbe z naše strani je ime in priimek podpisnika, funkcija

Sprejemamo in izpolnjujemo vse pogoje ter zahteve iz naročnikove razpisne dokumentacije, ki jo v celoti razumemo, in ki ne vsebuje napak oziroma pomanjkljivosti, ki bi nam onemogočale predložitev popolne ponudbe. Seznanjeni smo s predpisi, veljavnimi v Republiki Sloveniji in priznavamo veljavnost slovenskega pravnega reda, vezanega na izvedbo predmetnega javnega naročila. Naročniku jamčimo za resničnost vseh podatkov v ponudbi. Ponudba velja vpišite veljavnost - najmanj 4 mesece od roka za oddajo ponudbeČe bo skupina ponudnikov, v kateri nastopamo, izbrana za izvajalca predmetnega naročila, bomo izvajali navedite dela v skupni vrednost vpišite znesek EUR z vključenim DDV.

Prilagamo tudi izpolnjen obrazec »Lastniška struktura«, z navedbo podatkov o udeležbi pravnih in fizičnih oseb v lastništvu naše družbe ter podatkov o družbah, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z našo družbo povezane družbe.

PodpisnikDatum: Žig

_____________________(podpis)

5

Page 6:  · Web viewna dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami ter nam ni

Priloga VII. 4

Podizvajalec

Podizvajalec: vpišite vašo firmo in sedež; matična številka: vpišite številko

Smo zavezanec za DDV (označite): DA / NE Davčna številka: SI     

Za nas je pristojen davčni urad v vpišite kraj

Naš TRR: vpišite TRR, odprt pri navedite ponudnika plačilnih storitev

Pri poslovanju uporabljamo žig (označite): DA / NE

Naši zakoniti zastopniki so:      

Naš e-poštni naslov je      @     

Podpisnik tega obrazca je ime in priimek podpisnika, funkcija

V postopku oddaje javnega naročila smo podizvajalec: vpišite firmo in sedež ponudnika; če bo le-ta izbran za izvajalca predmetnega naročila, bomo izvedli oziroma dobavili:

Vrsta del oziroma vrsta blaga:      

Predmet:      

Količina (v odstotku):      

Vrednost:      

Kraj in rok izvedbe:      

V skladu z določbo petega odstavka 94. člena ZJN-3 zahtevamo neposredno plačilo s strani naročnika: DA NE

(ustrezno obkroži)

Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila in zgoraj obkrožijo DA, s podpisom te izjave soglašajo, da naročnik namesto glavnemu izvajalcu poravna podizvajalčeve terjatve do glavnega izvajalca na način, kot je to opredeljeno v vzorcu pogodbe.

Prilagamo tudi izpolnjen obrazec »Lastniška struktura« z navedbo podatkov o udeležbi pravnih in fizičnih oseb v lastništvu naše družbe ter podatkov o družbah, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z našo družbo povezane družbe.

PodpisnikDatum: Žig

_____________________(podpis)

6

Page 7:  · Web viewna dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami ter nam ni

Priloga VII. 5

Uporaba zmogljivosti

Gospodarski subjekt: vpišite vašo firmo in sedež; matična številka: vpišite številko

Smo zavezanec za DDV (označite): DA / NE Davčna številka: SI     

Za nas je pristojen davčni urad v vpišite kraj

Naš TRR: vpišite TRR, odprt pri navedite ponudnika plačilnih storitev

Pri poslovanju uporabljamo žig (označite): DA / NE

Naši zakoniti zastopniki so:      

Naš e-poštni naslov je      @     

Podpisnik tega obrazca je ime in priimek podpisnika, funkcija

V postopku oddaje javnega naročila ponudnik uporablja naše zmogljivosti: vpišite firmo in sedež ponudnika; če bo le-ta izbran za izvajalca predmetnega naročila, bomo izvedli oziroma dobavili:

Vrsta del oziroma vrsta blaga:      

Predmet:      

Količina (v odstotku):      

Vrednost:      

Kraj in rok izvedbe:      

Prilagamo tudi izpolnjen obrazec »Lastniška struktura« z navedbo podatkov o udeležbi pravnih in fizičnih oseb v lastništvu naše družbe ter podatkov o družbah, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z našo družbo povezane družbe.

PodpisnikDatum: Žig

_____________________(podpis)

7

Page 8:  · Web viewna dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami ter nam ni

Priloga VII. 6

Podpisani zakoniti zastopnik pravne osebe, podjetnika, društva ali drugega pravnega subjekta (v nadaljevanju: ponudnik) v postopku oddaje javnega naročila za uresničitev namena iz šestega odstavka 14. člena ZIntPK, to je zagotoviti transparentnost posla in preprečiti korupcijska tveganja pri sklepanju pravnih poslov, podajam naslednjo

Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (lastniška struktura)

Naši podatki:

Naziv in sedež:      Matična št. (davčna št. za fizično ali pravno osebo, ki ni vpisana v poslovnem registru):      

Podatki o udeležbi fizičnih oseb v lastništvu ponudnika:

Ime in priimek:      Stalno ali začasno prebivališče:      Delež v lastništvu ponudnika:      

(ustrezno nadaljujte seznam)

Podatki o udeležbi pravnih oseb v lastništvu ponudnika:

Naziv in sedež pravne osebe:      Delež v lastništvu ponudnika:       Matična št. (davčna št. za pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru):      

pri čemer je pravna oseba v lasti naslednjih fizičnih oseb: Ime in priimek:      Stalno ali začasno prebivališče:      Delež v lastništvu ponudnika:      

(ustrezno nadaljujte seznam)

8

Page 9:  · Web viewna dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami ter nam ni

Podatki o družbah, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom:

Naziv in sedež pravne osebe:      Matična št. (davčna št. za pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru):      

je v medsebojnem razmerju, v skladu s 527. členom ZGD s pravno osebo:

Naziv in sedež:      Matična št. (davčna št. za pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru):      

povezana na način      

(ustrezno nadaljujte seznam)

Izjavljam, da sem kot fizične osebe (udeležence v lastništvu ponudnika) navedel:– vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5 % delnic oziroma

je udeležena z več kot 5 % deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

– vsako fizično osebo, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ponudnika ni udeleženih drugih fizičnih, pravnih oseb ter družb, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

Jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba o izvedbi javnega naročila v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična.

Naročnika bom obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

PodpisnikDatum: Žig

_____________________(podpis)

9

Page 10:  · Web viewna dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami ter nam ni

Priloga VII. 7

Izjava gospodarskega subjekta in pooblastilo

Naziv in sedež ponudnikaObčina sedeža ponudnikaMatična številka ponudnika:Za nas je pristojno Okrožno sodišče v      

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje:(1) nismo pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, opredeljenih v KZ-1 in ki jih

taksativno našteva prvi odstavek 75. člena ZJN-3;(2) na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov

iz 35. člena ZIntPK;(3) na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih

naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami ter nam ni bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa RS ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo (četrti odstavek 75. člena ZJN-3)

(4) imamo na dan, ko je bila oddana ponudba, izpolnjene obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež ali predpisi države naročnika oziroma imamo neplačane obveznosti v vrednosti manj kot 50,00 EUR ter imamo predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe (drugi odstavek 75. člena ZJN-3);

(5) nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe s pravnomočno odločbo pristojnega organa RS ali drugih držav članic ali tretjih držav, ni bila dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo;

(6) nad nami ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja ali postopek likvidacije in naša sredstva ali poslovanje ne upravlja upravitelj ali sodišče, niti niso naše poslovne dejavnosti začasno ustavljene oziroma v skladu s predpisi druge države nad nami ni začet postopek ali ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

(7) ni bil s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za postopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem;

(8) nismo storili velike strokovne napake ali hujše kršitve poklicnih pravil; (9) smo vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v

kateri imamo sedež;(10) zagotavljamo ustrezne tehnične zmogljivosti (mehanizacijo in opremo) za kakovostno

izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami naročnika (razpisna dokumentacija), pravili stroke ter določbami predpisov in standardov s področja premeta naročila;

(11) zagotavljamo, da bo pri izvedbi del upošteval temeljne okoljske zahteve iz Priloge 7 (Stavbe) Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/21, 24/12, 64/12, 2/13 in 89/14);

10

Page 11:  · Web viewna dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami ter nam ni

(12) ponudba velja najmanj 4 mesece od roka za oddajo ponudbe.

Prosimo, da ustrezno izpolnite in obkrožite:a) Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko ___________, oziroma na osnovi vpisa v Poslovni register Slovenije, AJPES izpostava _____________________, številka _________________________.b) Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, smo na podlagi Zakona ___________________________ pridobili ustrezno dovoljenje številka _________________, izdano pri ___________________, dne ____________ in smo člani naslednje organizacije _________________________________ (vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije, zbornice ali podobno). c) Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, ne potrebujemo posebnega dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oziroma vpisa v Poslovni register Slovenije. Če ste izpolnili točko b), točke c) ne izpolnite; če niste izpolnili točke b) obkrožite točko c).

Podatki so resnični in smo jih, če bo naročnik tako zahteval, pripravljeni dokazati s predložitvijo ustreznih dokazil. Zavedamo se, da nas naročnik mora izločiti iz sodelovanja v postopku, če pri preverjanju v skladu s 77. in 79. členom ZJN-3 ugotovi odstopanja od navedenih izjav.

POOBLASTILO: Republiko Slovenijo, Ustavno sodišče, Beethovnova ulica 10, 1000 Ljubljana pooblaščamo, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogoja po prvem odstavku 75. člena ZJN-3 v postopku oddaje naročila z oznako Su-X-12/17 pridobi potrdila iz kazenske evidence Republike Slovenije oziroma iz na tem mestu navedite evidenco, če ne gre za Kazensko evidenco v RS.

PodpisnikDatum: Žig

_____________________(podpis)

Priloga VII. 8

11

Page 12:  · Web viewna dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami ter nam ni

Izjava fizične osebe in pooblastilo

Podpisana ime in priimek kot član upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali kot oseba s pooblastilom za zastopanje ali odločanje ali nadzor v gospodarskem subjektu - ponudniku naziv in sedež družbe izjavljam, da nisem bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, opredeljenih v KZ-1 in navedenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

POOBLASTILO:

Naročnika Republiko Slovenijo, Ustavno sodišče, Beethovnova ulica 10, 1000 Ljubljana pooblaščam, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogoja v postopku oddaje javnega naročila z oznako Su-X-12/17 v Kazenski evidenci Republike Slovenije / v pooblastitelj navede evidenco, če ne gre za Kazensko evidenco v RS pridobi potrdilo iz predmetne evidence.

Moji osebni podatki so:

EMŠO: EMŠO oz. ID številka, če oseba ni pridobila EMŠO in ni državljan Republike Slovenije

Ime in priimek: ime in priimek

Datum rojstva: datum rojstva

Kraj rojstva: kraj rojstva

Občina rojstva: občina rojstva

Naslov stalnega / začasnega bivališča: ulica, hišna številka, poštna številka, pošta

Državljanstvo: državljanstvo

Moje prejšnje osebno ime se je glasilo: ime in priimek

PodpisnikDatum: Žig

_____________________(podpis)

Obrazec kopirajte v zadostnem številu izvodov, kolikor je oseb!

Priloga VI. 9/1

12

Page 13:  · Web viewna dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami ter nam ni

Ekonomska in finančna sposobnost

Naziv in sedež ponudnika / partnerja

Na podlagi povabila k oddaji ponudbe za izbiro izvajalca, št. Su-X-12/17 vam v nadaljevanju pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

- v zadnjih šestih mesecih pred oddajo te ponudbe nismo imeli blokiranih sredstev na katerem koli našem transakcijskem računu več kot 5 dni;

- imamo na dan izdaje bonitetnega obrazca in za zadnje poslovno leto bonitetno oceno po pravilih BASEL II vsaj B6

Ponudnik izpolnjevanje pogoja izkaže s predložitvijo S.BON ali eS.BON obrazca. Obrazec ne sme biti starejši od 30 dni od dneva, določenega za prejem ponudb. Če v državi sedeža ponudnik ne more pridobiti zahtevanega obrazca, naj predloži drug enakovreden dokument, skladen s pravili in metodologijo BASEL II, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja.

V primeru skupne ponudbe ali uporabe zmogljivosti drugega subjekta mora pogoje iz te točke navodil izpolnjevati vsak ponudnik iz skupine ponudnikov oziroma vsak subjekt, čigar zmogljivost uporabi.

PodpisnikDatum: Žig

_____________________(podpis)

Priloga VI. 11/1

Naziv in sedež ponudnika:      

13

Page 14:  · Web viewna dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami ter nam ni

Seznam referenc

Na podlagi povabila k oddaji ponudbe za izbiro izvajalca, št. Su-X-12/17 vam v nadaljevanju pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

smo v obdobju zadnjih petih let od izteka roka za predložitev ponudbe uspešno, kakovostno in pravočasno izvedli in že zaključil vsaj dva istovrstna posla, ki sta po vsebini in vrednosti primerljiva s predmetom tega razpisa (prenova ali izvedba centralnega hladilnega sistema v poslovnih stavbah z močjo najmanj 150kW, z najmanj 80 enotami in najmanj v vrednosti ponudbe za razpisan posel).

Naziv naročnika oz.

investitorja referenčnega

posla

Opis referenčnega posla Čas izvajanja posla

(od-do)

vrednost posla v EUR

brez DDV

smo v obdobju zadnjih petih let od roka za oddajo ponudbe uspešno, kakovostno in pravočasno izvedli in že zaključili vsaj dva istovrstna posla gradbeno-obrtniških del na kulturnem spomeniku. Iz opisa referenčnega dela ponudnika mora biti razvidno, da gre za istovrsten posel kot so dela, ki jih prevzema.

Naziv naročnika oz.

investitorja referenčnega

posla

Opis referenčnega posla Čas izvajanja posla

(od-do)

vrednost posla v EUR

brez DDV

PodpisnikDatum:

_____________________(podpis)

Priloga VII. 11/2

Referenčno potrdilo - istovrsten posel

14

Page 15:  · Web viewna dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami ter nam ni

Naročnik: Ustavno sodišče Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, 1000 Ljubljana

Naziv in naslov izdajatelja reference: ………………………………………………………………………………………………..…………

Kontaktna oseba pri naročniku ……………………………………….. tel. ………………………… Elektronski naslov ……………………………

POTRJUJEMO

da je ponudnik v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe uspešno, kakovostno in pravočasno izvedel istovrsten posel (prenova ali izvedba centralnega hladilnega sistema v poslovni stavbi)

Naziv objekta: ____________________________________

Lokacija objekta: __________________________________

Ponudnik je izvedel naslednja dela ______________________________________________ __________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________v vrednosti ___________________________ EUR brez DDV.

Datum izvedbe ( od - do) ___________________________

Podpisnik referenčnega naročnika

Datum:_____________________

(podpis)

Priloga VI. 11/3

Referenčno potrdilo - ZVKD

Naročnik: Ustavno sodišče Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, 1000 Ljubljana

15

Page 16:  · Web viewna dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami ter nam ni

Naziv in naslov izdajatelja reference: ………………………………………………………………………………………………..…………

Kontaktna oseba pri naročniku ……………………………………….. tel. ………………………… Elektronski naslov ……………………………

POTRJUJEMO

da je ponudnik v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe uspešno, kakovostno in pravočasno izvedel istovrsten posel (gradbeno-obrtniška dela na kulturnem spomeniku)

Naziv objekta: ____________________________________

Lokacija objekta: __________________________________

Ponudnik je izvedel naslednja dela ______________________________________________ __________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________v vrednosti ___________________________ EUR brez DDV.

Datum izvedbe ( od - do) ___________________________

Podpisnik referenčnega naročnika

Datum:_____________________

(podpis)

OE pristojnega ZVKD oziroma pristojni organ za varstvo kulturne dediščine: _____________________________________________________________________________________________

Priimek in ime odgovornega konservatorja ___________________________________________

Kraj in datum:_______________________ __________________________________ (žig in podpis odgovornega konservatorja)

Priloga VI. 13/1

Naziv in sedež ponudnika:      

16

Page 17:  · Web viewna dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami ter nam ni

Seznam kadrov

Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da smo kadrovsko usposobljeni za izvedbo tega javnega naročila v skladu z zahtevami, določenimi v razpisni dokumentaciji št. Su-X-12/17.

Za izvedbo razpisanega posla imenujemo:Odgovorni vodja del Odgovorni vodja posameznih del

- strojnih instalacijIme in priimek

Izobrazba

Delovna doba (v letih)

Strokovni izpit (izdajatelj in št. potrdila)

V primeru spremembe delavca bomo zagotovili enakovreden kader, ki izpolnjuje pogoje, določene za posamezno delovno mesto.

PodpisnikDatum:

_____________________(podpis)

Priloga VI. 13/2

Referenčno potrdilo - odgovorni vodja del

Naročnik referenčnega potrdila: Ustavno sodišče Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, 1000 Ljubljana

Naziv in naslov izdajatelja reference:

17

Page 18:  · Web viewna dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami ter nam ni

………………………………………………………………………………………………..…………

Kontaktna oseba pri izdajatelju reference …………………………….. tel. …………………… Elektronski naslov ……………………………

POTRJUJEMO

da je _____________________________________(ime priimek) uspešno izvedel dela odgovornega vodje del na:

Naziv objekta: ______________________________________________

Lokacija objekta: ____________________________________________

Opis posla _________________________________________________

Vrednost posla je bila ___________________________ EUR brez DDV.

Datum izvedbe ( od - do; v zadnjih 5 letih) ___________________________

Podpisnik referenčnega naročnika

Datum:_____________________

(podpis)

Priloga VI. 13/3

Referenčno potrdilo - odgovorni vodja posameznih del

Naročnik referenčnega potrdila: Ustavno sodišče Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, 1000 Ljubljana

Naziv in naslov izdajatelja reference: ………………………………………………………………………………………………..…………

18

Page 19:  · Web viewna dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami ter nam ni

Kontaktna oseba pri izdajatelju reference …………………………….. tel. …………………… Elektronski naslov ……………………………

POTRJUJEMO

da je _____________________________________(ime priimek) uspešno izvedel dela odgovornega vodje posameznih del (strojne instalacije) na:

Naziv objekta: ______________________________________________

Lokacija objekta: ____________________________________________

Opis posla _________________________________________________

Vrednost posla strojnih instalacij je bila _______________________ EUR brez DDV.

Datum izvedbe (od - do; v zadnjih 5 letih) ___________________________

Podpisnik referenčnega naročnika

Datum:_____________________

(podpis)

Priloga VI. 14V vzorec ne vpisujte ničesar in ga ponudbi ne prilagajte!

Vzorec menične izjave s pooblastilom za izpolnitev

za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po pogodbi ……

Podpisani zakoniti zastopnik oziroma pooblaščenec izbranega ponudnika

firma in sedež družbe oz. samostojnega podjetnika

nepreklicno izjavljam, da pooblaščam Republiko Slovenijo, Ustavno sodišče, Beethovnova ulica 10, 1000 Ljubljana, da lahko podpisano bianco menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za javno naročilo »Prenova sistema za hlajenje in ogrevanje« z naročnikovo oznako Su-X-12/17, skladno z določbami razpisne

19

Page 20:  · Web viewna dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami ter nam ni

dokumentacije in ponudbe za predmetno javno naročilo, brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek       EUR.

Izbrani ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici, in se zavezuje menico plačati v gotovini, ko dospe. To pooblastilo preneha veljati 30 dni po preteku veljavnosti pogodbe…….

Menični znesek se nakaže na račun naročnika Republiko Slovenijo, Ustavno sodišče, Beethovnova ulica 10, 1000 Ljubljana, št. SI56 0110 0630 0109 972, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana. Ponudnik izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«.

Kot ponudnik pooblaščam naročnika Republiko Slovenijo, Ustavno sodišče, Beethovnova ulica 10, 1000 Ljubljana, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice.

Tako dajem nalog za plačilo oziroma pooblastilo vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih svojih računov:

           

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

PodpisnikDatum: Žig

_____________________(podpis)

Priloga VII.15V vzorec ne vpisujte ničesar in ga ponudbi ne prilagajte!

Vzorec menične izjave s pooblastilom za izpolnitev

za odpravo napak v garancijski dobi ……

Podpisani zakoniti zastopnik oziroma pooblaščenec izbranega ponudnika firma in sedež družbe oz. samostojnega podjetnika

nepreklicno izjavljam, da pooblaščam Ustavno sodišče Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, 1000 Ljubljana, da lahko podpisano bianco menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku za javno naročilo "Prenova sistema za hlajenje in ogrevanje" z naročnikovo oznako Su-X-12/17, da skladno z določbami razpisne dokumentacije in ponudbe za predmetno javno naročilo, brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek       EUR.

20

Page 21:  · Web viewna dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami ter nam ni

Izbrani ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici, in se zavezuje menico plačati v gotovini, ko dospe. To pooblastilo preneha veljati 30 dni po poteku splošnega garancijskega roka po pogodbi št. Su-X-12/17-.

Menični znesek se nakaže na račun naročnika Republiko Slovenijo, Ustavno sodišče, Beethovnova ulica 10, 1000 Ljubljana, št. SI56 0110 0630 0109 972, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana. Ponudnik izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«.

Kot ponudnik pooblaščam naročnika Republiko Slovenijo, Ustavno sodišče, Beethovnova ulica 10, 1000 Ljubljana, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice.

Tako dajem nalog za plačilo oziroma pooblastilo vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih svojih računov:

           

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

PodpisnikDatum: Žig

_____________________(podpis)

Priloga VII.16

Vzorec pogodbeV vzorec ne vpisujte ničesar in ga ponudbi ne prilagajte!

Republika Slovenija, Ustavno sodišče, Beethovnova ulica 10, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa generalni sekretar dr. Sebastian Nerad (v nadaljnjem besedilu: naročnik), davčna številka 96331151

in

     , ki jo zastopa       (v nadaljnjem besedilu: izvajalec), identifikacijska številka za DDV:      

skleneta naslednjo

21

Page 22:  · Web viewna dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami ter nam ni

P O G O D B O

o prenovi sistema za hlajenje in ogrevanje

UVODNE DOLOČBE

1. člen Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- gre v obravnavanem primeru za javno naročilo po točki g) prvega odstavka 39. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 – v nadaljevanju ZJN-3),

- je bilo obvestilo o javnem naročilu objavljeno na Portalu javnih naročil pod številko objave JN …………..

- je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik za izvedbo prenove sistema za hlajenje in ogrevanje z Odločitvijo o oddaji javnega naročila št. Su-……… z dne ……….. ;

Sestavni del pogodbe je dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija) in ponudbena dokumentacija izvajalca, št. ……………… z dne ……………………..

PREDMET POGODBE

2. člen

Predmet izvajalčevega izpolnitvenega ravnanja je pravočasna in pravilna izvedba prenove sistema za hlajenje in ogrevanje poslovnih prostorov Ustavnega sodišča Republike Slovenije na Beethovnovi ulici 10 in Cankarjevi cesti 5 v Ljubljani, v skladu z zahtevami naročnika in ponudbo izvajalca št. ……………… z dne ………….. (dopolnitve, pojasnila)………….. in na tej podlagi brezhibno delovanje omenjenega sistema.

Predmet pogodbe je podrobneje opredeljen v razpisni in ponudbeni dokumentaciji.

POGODBENA VREDNOST IN OBRAČUN

3. člen

Vrednost pogodbeno dogovorjenih del znaša ………………… EUR brez DDV oziroma z vključenim 22 % DDV ……………… EUR (z besedo: …………………… ../100 EUR).

Cena pogodbenih del je določena na enoto posamezne vrste del na podlagi izvajalčevega ponudbenega predračuna št………z dne ……………. . Izvajalec naročniku zagotavlja fiksne cene na enoto posamezne vrste del za čas trajanja pogodbenega razmerja.

Končna pogodbena cena se določi na podlagi dejansko izvedenih del in njihovih količin, ki izhajajo iz potrjenih gradbenih dnevnikov in knjige obračunskih izmer. V pogodbeni vrednosti so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del, predvidenih s projektno dokumentacijo (PZI), pa tudi del, ki s projektno dokumentacijo niso predvidena, so pa določena z veljavnimi

22

Page 23:  · Web viewna dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami ter nam ni

predpisi in pravili stroke, ali so potrebna za zagotovitev varnosti, stabilnosti in funkcionalnosti objekta.

4. člen

Pred izvedbo morebitnih nepredvidenih del ali poznejših del, mora izvajalec naročniku predložiti v potrditev ustrezen predračun. Pri izračunu cen za omenjena dela se upoštevajo kalkulacijske osnove in normativi v ponudbi izvajalca. O vsaki taki spremembi se pogodbeni stranki dogovorita z dodatkom k pogodbi.

5. člen

Izvajalec bo izvršena dela obračunal po dokončanju vseh pogodbenih obveznosti, na podlagi dejansko izvedenih del in njihovih količin, ki izhajajo iz potrjenih gradbenih dnevnikov in knjige obračunskih izmer, ki jih potrdi gradbeni nadzor naročnika.

Naročnik bo naročeno delo plačal 30. dan od uradnega prejema pravilno izstavljenega e-računa za opravljeno delo, na transakcijski račun izvajalca št. SI56 ………………. odprt pri ………...

KRAJ IN ROK IZVEDBE POGODBENIH DEL

6. člen

Izvajalec bo dela izvajal v poslovnih prostorih Ustavnega sodišča Republike Slovenije (Beethovnova ulica 10 in Cankarjeva cesta 5) ter na notranjem dvorišču, po priloženi specifikaciji, ki je sestavni del te pogodbe.

7. člen

Izvajalec bo z izvajanjem pogodbenih del pričel po uvedbi v delo, predvidoma 21. 8. 2017, jih izvajal v skladu s terminskim planom in dokončal do 25. 9. 2017.

Od podpisa pogodbe in uvedbe v delo pa do 21. 8. 2017 so možna taka pripravljalna dela, ki ne vplivajo na delovanje obstoječega sistema hlajenja / ogrevanja in ne motijo dela Ustavnega sodišča.

V roku 8 dni po podpisu pogodbe bosta naročnik in izvajalec dogovorila podrobnejši terminski plan izvedbe pogodbenih del.

8. členIzvajalec bo uveden v delo v roku 14 dni od podpisa pogodbe.

Uvedba v delo obsega zlasti:- izročitev gradbišča v skladu z določbami Posebnih gradbenih uzanc, ki obsega

predvsem zagotovitev pravice dostopa na gradbišče izvajalcu;- izročitev PZI projektne dokumentacije št. ……… z dne …………..

23

Page 24:  · Web viewna dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami ter nam ni

- naročnikovo imenovanje koordinatorja za varnost pri delu in izročitev varnostnega načrta;

- zagotovitev možnosti priklopa na komunalne in energetske vode v mejah delovišča.

O uvedbi izvajalca v delo se sestavita poseben zapisnik ter zapis v gradbenem dnevniku.

9. člen

Rok izvedbe in dokončanja posameznih faz je razviden iz terminskega plana, ki je kot priloga sestavni del te pogodbe.

Roki se lahko spremenijo le v primeru: - višje sile; - zamude pri uvedbi izvajalca v delo;- prekinitve izvajanja del na zahtevo naročnika; - če naročnik naroči dodatna dela ali občutne spremembe izvedbe del; - če je prišlo do nepričakovanih fizičnih razmer na gradbišču, med katere sodijo fizični

pogoji, nepričakovani podpovršinski in hidrološki pogoji ter fizične ovire, na katere naleti izvajalec med izvedbo del;

- če je prišlo do arheoloških najdb, zaradi katerih se gradnja začasno ustavi ali upočasni.

Izvajalec mora obvestiti naročnika o razlogih za podaljšanje pogodbenega roka v pisni obliki takoj, ko izve za vzrok, zaradi katerega se rok lahko podaljša, sicer izgubi pravico do podaljšanja roka in naročniku predlagati natančno število dni podaljšanja roka.

Spremembo pogodbenega roka pogodbeni stranki uredita z dodatkom k tej pogodbi.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA

10. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo:- vodil gradbeni dnevnik; - vodil knjigo obračunskih izmer; - dela po tej pogodbi izvedel strokovno pravilno, vestno in kvalitetno, v skladu z

veljavnimi predpisi, standardi in pravili stroke;- izvajal dela po tej pogodbi v skladu z veljavno zakonodajo, navodili naročnika in v

skladu z dogovorjenim in s strani naročnika potrjenim terminskim planom;- izvedel dela v skladu z zahtevami Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije,

Območne enote Ljubljana;- sodeloval s pooblaščenim predstavnikom naročnika in nadzornikom; - naročniku pred vgradnjo dostavil vsa dokazila in ateste materialov, vgrajeval pa

izključno materiale ali opremo, ki je nova in prve kakovosti; - zagotovil, da bo gradbišče urejeno v skladu z varnostnim načrtom;

24

Page 25:  · Web viewna dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami ter nam ni

- v imenu naročnika prijavil začetek gradbenih del ustreznim organom in organizacijam, če je prijava potrebna glede na veljavno zakonodajo;

- označil gradbišče skladno s predpisi in navodili naročnika; - takoj pisno opozoril naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočale

kvalitetno in pravilno izvedbo del;- naročniku omogočal ustrezen nadzor; - odgovoren za strokovno, kvalitetno in pravočasno izvedbo del vseh morebitnih

podizvajalcev, ter bo do zaključka vseh del izvajal koordinacijo del podizvajalcev ter nalog s področja zdravja in varstva pri delu;

- uredil vse potrebno za dovoz in odvoz materiala, opreme in odpadnega materiala na/z gradbišča/trase oziroma objekta ter upošteval predpise glede obremenitve cest in poti in predpise v zvezi z ravnanjem z odpadki;

- med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu, varstva okolja in varstva pred požarom ter za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzel polno odgovornost;

- na svoje stroške poskrbel za objekte za svoje kadre in osebje na objektu ter prostor za skupne sestanke v dogovoru z naročnikom in drugimi izvajalci;

- zagotovil obvezno prisotnost odgovornega vodje del na gradbišču v času izvedbe del, skladno z dogovorom z naročnikom, na vseh operativnih sestankih, inšpekcijskih pregledih in tehničnih pregledih, kar je vključeno v pogodbeno ceno;

- strokovno odpravil vse napake v zvezi s pogodbeno dogovorjenimi deli.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA

11. člen

Naročnik se obvezuje, da bo:- pred začetkom izvajanja del izvajalcu pravočasno predal vso dokumentacijo in mu

nudil vse informacije, potrebne za izvedbo del po tej pogodbi ter uvedel izvajalca v delo v pogodbeno dogovorjenem roku;

- ob uvedbi v delo imenoval koordinatorja za varnost pri delu in izročil izvajalcu varnostni načrt;

- zagotavljal vso dokumentacijo, za katero se bo med izvajanjem del izkazalo, da je potrebna, tako da ne bo moteno napredovanje del in njihov zaključek v pogodbenih rokih;

- v skladu z veljavno zakonodajo imenoval gradbeni nadzor in izvajalcu sporočil ime odgovornega nadzornika, ki bo izvajalcu v imenu naročnika dajal strokovna navodila v zvezi z izvedbo del, nadzoroval potek gradnje, nadzoroval gradbeni dnevnik, ugotavljal količine in cene uporabljenega materiala, opreme in del. Ni pa odgovorni nadzornik upravičen potrditi ali odobriti nobene spremembe v zvezi s to pogodbo, ki bi lahko imela za posledico spremembo projektne dokumentacije, kakovost gradnje, terminskega plana ali skupne pogodbene cene. Za tako spremembo mora izvajalec pridobiti predhodno pisno odobritev naročnika;

- zagotovil nemoten dostop do lokacije, na kateri se izvajajo dela; - sodeloval z izvajalcem z namenom, da bo predmet pogodbe izveden v skladu s

projektno dokumentacijo;

25

Page 26:  · Web viewna dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami ter nam ni

-_obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na potek in obsega predmeta pogodbe.

******************************************PODIZVAJALEC

.člen

Izvajalec bo pogodbene storitve izvedel s podizvajalci. Podizvajalci, obseg, način izvajanja storitev s strani podizvajalcev ter način plačila podizvajalcem, je določen v izpolnjenem obrazcu »Podizvajalec«, ki je sestavni del ponudbene dokumentacije izvajalca in te pogodbe.

Izvajalec mora imeti ob sklenitvi te pogodbe oziroma na dan začetka izvajanja te pogodbe in ves čas veljavnosti pogodbe, sklenjene pogodbe s podizvajalci.

Izvajalec lahko pooblasti naročnika, da na podlagi potrjenih računov oziroma situacij neposredno plačuje podizvajalcem dela, ki jih bodo ti opravljali po tej pogodbi. Če se med izvajanjem del po tej pogodbi zamenja podizvajalec ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec v 5 (petih) dneh po nastanku take spremembe naročniku predložiti: pisno izjavo, da je prvotnemu (zamenjanemu) podizvajalcu poravnal vse nesporne obveznosti; izpolnjen obrazec »Podatki o podizvajalcu« ter izpolnjen obrazec »Izjava in pooblastilo«.

Izvajalec mora računu obvezno priložiti predhodno potrjene račune podizvajalca(-cev), ki so opravljali dela po tej pogodbi.

V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe.

Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni dogovorjen s to pogodbo, oziroma izvajalec ni zamenjal podizvajalca na način, določen v tem členu, ima pravico odpovedati to pogodbo. Naročnik si pridržuje pravico, da lahko na kraju, kjer se dela izvajajo, kadar koli preveri delavce katerega koli od podizvajalcev, ki opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.

(Opomba: Določbe bodo v pogodbi, če dobavitelj nastopa s podizvajalci; v nasprotnem se ta del črta).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IZROČITEV IN PREVZEM DEL

12. člen

26

Page 27:  · Web viewna dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami ter nam ni

Naročnik je dolžan takoj po pisnem obvestilu izvajalca začeti s postopkom prevzema objekta.

O primopredaji izvedenih del sestavijo pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem:

- ali izvedena dela ustrezajo določbam te pogodbe, veljavnim predpisom in pravilom stroke;

- datume začetka in zaključka del in datum prevzema del; - kakovost izvedenih del in morebitne pripombe naročnika v zvezi z njo;- opredelitev del, ki jih je izvajalec dolžan ponovno izvesti, dokončati ali popraviti ter

roke, v katerih je dolžan to storiti; - opredelitev vseh morebitnih napak, ki se jih ugotovi pri vidnem pregledu del ter roke

za njihovo odpravo; - morebitna sporna vprašanja tehnične narave;- ali se šteje, da so bila izvedena dela prevzeta ali ne;- ali naročnik uveljavlja pogodbeno kazen.

Ob primopredaji je dolžan izvajalec predati naročniku tudi vso potrebno dokumentacijo, ki se nanaša na izvedena dela in vso vgrajeno opremo, kot na primer:

- certifikate, izjave o skladnosti s standardi, ustrezne tehnične, projektne in ostale dokumente;

- garancijske liste za brezhibno delovanje predmeta pogodbe,- navodila za uporabo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku, ter druge

listine, določene s pogodbo.

ODGOVORNOST ZA NAPAKE

13. člen

Če se v roku dveh let po primopredaji (prevzemu) pokaže kakšna napaka, ki je pri običajnem pregledu ni bilo mogoče odkriti, mora naročnik o njej obvestiti izvajalca čim prej, najpozneje pa v enem mesecu, ko je bila odkrita.

14. člen

Naročnik, ki je skladno s prejšnjim členom obvestil izvajalca, da ima izvršeno delo neko napako, lahko zahteva od njega, da to napako odpravi in mu za to določi primeren rok.

Če izvajalec ne odpravi napake do izteka tega roka, jo lahko naročnik po lastni izbiri odpravi na njegov račun, ali zniža plačilo ali pa odstopi od pogodbe.

Naročnik ima v vsakem primeru tudi pravico do povračila škode.

15. člen

27

Page 28:  · Web viewna dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami ter nam ni

Če ima izvršeno delo tako napako, da uporaba hladilno/ogrevalnega sistema ni mogoča, ali če je delo opravljeno v nasprotju z izrecnimi pogodbenimi pogoji, lahko naročnik odstopi od pogodbe in zahteva povračilo škode, ne da bi prej zahteval odpravo napake.

GARANCIJA

16. člen

Izvajalec zagotavlja naročniku garancijo za brezhibno izvedbo gradbeno obrtniških del, elektroinštalacij in strojnih inštalacij, ter garancijo za brezhibno delovanje vgrajene opreme in naprav v garancijskih rokih in ob pogojih, ki so določeni v razpisni in ponudbeni dokumentaciji.

Če bo v garancijskem roku zaradi odprave pomanjkljivosti izvedeno določeno popravilo, začne garancijski rok znova teči za tisto vrsto del oziroma tisto opremo ali naprave, na katere se je nanašala odprava pomanjkljivosti, in sicer od zapisniškega prevzema reklamiranih del dalje.

17. člen

Če ima izvršeno delo pomanjkljivost, lahko naročnik v garancijskem roku zahteva od izvajalca, da pomanjkljivost odpravi.

Naročnik ima tudi pravico do povračila škode, ki mu je nastala zaradi tega, ker sistema za hlajenje in ogrevanje ni mogel uporabljati, in sicer od trenutka, ko je zahteval odpravo pomanjkljivosti do njihove odprave.

18. člen

Izvajalec odpravi pomanjkljivost, ki jo naročnik uveljavlja, v roku, ki mu ga določi naročnik.

Če izvajalec v roku iz prvega odstavka tega člena pomanjkljivosti ne odpravi, lahko naročnik odstopi od pogodbe ali zniža plačilo ali zaupa odpravo pomanjkljivosti drugemu na stroške izvajalca in zahteva odškodnino.

Stroški, povezani z odpravo pomanjkljivosti, ki nastanejo v garancijskem roku, bremenijo izvajalca.

POGODBENA KAZEN

19. člen

Če izvajalec ne izpolnjuje obveznosti po tej pogodbi, ali se ne drži pogodbenih pogojev in ne dela, kot bi moral, ima naročnik pravico vztrajati pri izpolnitvi obveznosti ali pravico do pogodbene kazni.

28

Page 29:  · Web viewna dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami ter nam ni

Če je izvajalec v zamudi z izpolnitvijo obveznosti po tej pogodbi, ima naročnik pravico vztrajati pri izpolnitvi obveznosti in pravico do pogodbene kazni. Če naročnik sprejme izpolnitev obveznosti, mora izvajalcu nemudoma sporočiti, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni.

Če izvajalec zamudi z izpolnitvijo obveznosti po tej pogodbi, mora plačati naročniku pogodbeno kazen v višini enega (1) odstotka pogodbene vrednosti brez DDV za vsak dan zamude, vendar skupaj največ deset (10) odstotkov celotne pogodbene vrednosti brez DDV.

Če izvajalec ne izpolni obveznosti po tej pogodbi, ali se ne drži pogodbenih pogojev in ne dela, kot bi moral, mora plačati naročniku pogodbeno kazen v višini desetih (10) odstotkov celotne pogodbene vrednosti brez DDV.

Pogodbeni stranki soglašata, da pogodbena kazen, določena v tem členu, glede na vrednost in pomen predmeta obveznosti ni previsoka, zaradi česar se izvajalec odreka uveljavljanju zmanjšanja pogodbene kazni.

Naročnik ima pravico zahtevati pogodbeno kazen, tudi če presega škodo, ki mu je nastala, in celo, če mu ni nastala nobena škoda. Če je škoda, ki je naročniku nastala, večja od pogodbene kazni, ima pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine.

FINANČNO ZAVAROVANJE

20. člen

Izvajalec je dolžan naročniku ob podpisu pogodbe predložiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

21. člen Izvajalec mora naročniku predložiti bianco menico z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer plačljivo na prvi poziv, z oznako "brez protesta" v višini 10 % skupne pogodbene vrednosti z DDV. V nasprotnem primeru se šteje, da že sklenjena pogodba ni veljavna.

Predloženo zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati najmanj 30 (trideset) dni po preteku pogodbenega roka za izvedbo del.

Zavarovanje se lahko unovči iz naslednjih razlogov: izvajalec ni pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu s pogodbo ali izvajalec ni izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu s pogodbo ali izvajalec ni pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu s pogodbo ali izvajalec ni pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu s pogodbo ali izvajalec je prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v nasprotju s pogodbo.

22. člen

29

Page 30:  · Web viewna dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami ter nam ni

Izvajalec mora naročniku v 8 (osmih) delovnih dneh od prevzema del predložiti bianco menico z menično izjavo za odpravo napak v garancijskem roku, in sicer plačljivo na prvi poziv, z oznako "brez protesta" v višini 5 % skupne pogodbene vrednosti z DDV, po vzorcu iz razpisne dokumentacije.

Brez predloženega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku prevzem del ni opravljen. Predloženo zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku mora veljati 30 dni dlje, kot je najdaljši garancijski rok, določen v tej pogodbi. Če se garancijski rok podaljša, se mora hkrati za enak čas podaljšati tudi rok veljavnosti zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Zavarovanje se lahko unovči v primeru, če izvajalec ne izpolnjuje svojih obveznosti iz naslova odgovornosti za napake.

23. člen

V primeru podaljšanja veljavnosti pogodbe s sklenitvijo dodatka bo moral izvajalec v roku, ki ga določi naročnik, izročiti novo zavarovanje oziroma dodatek k zavarovanju za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Sklenjeni dodatek bo začel veljati, ko naročnik prejme novo zavarovanje oziroma dodatek k zavarovanju.

VARSTVO PODATKOV

24. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo vse podatke o naročniku, s katerimi se bo seznanil pri opravljanju del po tej pogodbi, varoval kot tajnost in jih ne bo obdeloval ali kako drugače uporabljal za noben drug namen.

PROTIKORUPCIJSKA DOLOČBA

25. člen

V primeru, da kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika, obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku, posredniku naročnika, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik bo na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prejšnjega odstavka ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti te pogodbe oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

RAZKRITJE LASTNIŠKE STRUKTURE

30

Page 31:  · Web viewna dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami ter nam ni

26. člen

Skladno s šestim odstavkom 91. člena ZJN-3 mora izvajalec na poziv naročnika v osmih dneh od prejema poziva, pisno posredovati naročniku podatke o: svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih in drugih lastnikih in podatke o

lastniških deležih navedenih oseb ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske

družbe, šteje, da so z njimi povezane družbe.

SOCIALNA KLAVZULA

27. člen

Izvajalec (in njegov podizvajalec) morata ves čas trajanja pogodbenega razmerja izpolnjevati obveznosti, izhajajoče iz veljavnega okoljskega, socialnega in delovnega prava.

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca (ali njegovega podizvajalca).

KONČNE DOLOČBE

28. člen

Morebitne spremembe ali dopolnitve te pogodbe se urejajo s pisnim dodatkom k pogodbi.

29. člen

Vsaka stranka za nemoteno in pravilno izvrševanje te pogodbe ter urejanje medsebojnih odnosov v času trajanja pogodbenega razmerja imenuje skrbnika pogodbe.

S strani naročnika je skrbnik pogodbe …………………, s strani izvajalca je skrbnik pogodbe ……….…..

Za naročnika izvaja nadzor ……………………………………, odgovorni nadzornik ………………

Odgovorni vodja del izvajalca je ……………………….

30. člen

Med veljavnostjo pogodbe lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih primerih:- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja;

31

Page 32:  · Web viewna dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami ter nam ni

- v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja;- zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

31. člen

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore iz te pogodbe reševali sporazumno. Če sporazumna rešitev spora ne bo možna, bo spor reševalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

32. člen

Pogodba začne veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in velja do 25. 9. 2017 oziroma do izteka garancijskih rokov, rokov za uveljavljanje zahtevkov iz naslova odgovornosti za napake stvari oziroma do izteka rokov za izvedbo storitev, določenih z razpisno in ponudbeno dokumentacijo.

Sestavljena in podpisana je v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsak pogodbena stranka po dva (2) izvoda.

Štev.: Su-X-12/17-Ljubljana, dne .................. ......................., dne ..............

NAROČNIK: IZVAJALEC:

Republika Slovenija Ustavno sodišče

po pooblastilu:Ivan Biščak .....................................................direktor službe

32

Page 33:  · Web viewna dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami ter nam ni

33

Page 34:  · Web viewna dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami ter nam ni

Priloga VII. 17

Potrdilo o ogledu lokacije

Izpolni ponudnik

Ponudnik _____________________________________________________________________(Naziv in sedež)

Predstavnik _____________________________________________________________________ (Ime in priimek)

Dne __________________________________________________________________

se je udeležil organiziranega obveznega ogleda lokacije za potrebe izdelave ponudbe za javno naročilo »Prenova sistema za hlajenje in ogrevanje«.

Izpolni naročnik

Datum: Žig Podpis predstavnika naročnika

________________________

34