sarcini Diriginte.santier

5/13/2018 sarcini Diriginte.santier - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/sarcini-dirigintesantier 1/35

pag.1 din 35

PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI

Caietul de sarcini

privind prestarea serviciilor de supraveghere prin dirigini de şantier

pentru lucrările de construcii

Calitatea lucrarilor va fi asigurata prin respectareaurmatoarelor prevederi legale:

- Legea 10/1995 a calitatii lucrarilor de constructie cu toate reglementarile ce decurg din

aceasta.

- HG 272/1994 privind receptia lucrarilor.

- HG 925/1995 privind verificarea documentatiilor si supravegherea responsabilului

tehnic pentru executia lucrarilor.- Buletinul constructiilor 4/1996 – prescriptii tehnice pentru verificarea calitatii lucrarilor

inclusiv controlul pe faze determinante.

- Asistenta tehnica a proiectantului si asigurarea prevederilor din caietul de sarcini.

Descrierea activităii Dirigintelui de Şantier

Dirigintele de santier isi va desfasura activitatea ca reprezentant al Beneficiarului in relatiile cu

Proiectantul, Constructorul, Furnizorii, Prestatorii de servicii in derularea contractului de lucrari.

Activitatea Dirigintelui de Santier va fi condusa de urmatoarele principii:

- Dirigintele de şantier acionează pentru Beneficiar şi în interesul Beneficiaruluiatât faă de Antreprenor, cât şi faă de Furnizori si Proiectanti. .

- profesionalism

- fidelitate

- respectarea legalitatii

Scopul serviciilor de supervizare pe care Dirigintele de Santier trebuie sa le asigure pentru

obiectivul de investitii este de a oferi Beneficiarului garantia ca Antreprenorul caruia i-a fost

atribuit contractul de executie lucrari isi va indeplini toate responsabilitatile asumate prin

contract, va respecta prevederile legale, reglementarile tehnice si caietele de sarcini.

Dirigintele/ Diriginii de specialitate isi va/ vor exercita atributiunile in urmatoarele fazetipice ale unui proiect:

- Preconstructia lucrarilor

- Mobilizarea

- Executia lucrarilor

- Receptia lucrarilor

- Perioada de garantie (de notificare a defectelor)



pag.2 din 35

În exercitarea verificării realizării corecte a execuiei lucrărilor de construcii conformOrdinului ISC 595/2007, diriginii de şantier au următoarele obligaii:

1. verificarea existenei autorizaiei de construire, precum şi a îndeplinirii condiiilor legale

cu privire la încadrarea în termenele de valabilitate;

2. verificarea concordanei dintre prevederile autorizaiei şi ale proiectului;

3. preluarea amplasamentului şi a reperelor de nivelment şi predarea acestora executantului,

libere de orice sarcinã;

4. participarea împreunã cu proiectantul şi cu executantul la trasarea generalã a construciei şi

la stabilirea bornelor de reper;5. predarea cãtre executant a terenului rezervat pentru organizarea de şantier

6. studierea proiectului, a caietelor de sarcini, a tehnologiilor şi procedurilor prevãzute pentru

realizarea construciilor;

7. verificarea existenei tuturor pieselor scrise şi desenate, corelarea acestora, respectarea

reglementãrilor cu privire la verificarea proiectelor de cãtre verificatori atestai şi existena

vizei expertului tehnic atestat, acolo unde este cazul;

8. verificarea existenei programului de control al calitãii, cu precizarea fazelor

determinante, vizat de Inspectoratul de Stat în Construcii;

9. verificarea existenei şi valabilitãii tuturor avizelor, acordurilor, precum şi a modului de

preluare a condiiilor impuse de acestea în proiect;

10. verificarea existenei şi respectarea "Planului calitãii" şi a procedurilor/instruciunilor

tehnice pentru lucrarea respectivã;11. verificarea respectãrii legislaiei cu privire la produsele pentru construcii, respectiv:

existena documentelor de atestare a calitãii, corespondena calitãii acestora cu

prevederile cuprinse în documentele de calitate, proiecte, contracte;

12. interzicerea utilizãrii produselor pentru construcii necorespunzãtoare sau fãrã certificate

de conformitate, declaraie de conformitate ori fãrã agrement tehnic (pentru materialele

netradiionale);

13. urmãrirea realizãrii construciei în conformitate cu prevederile proiectelor, caietelor de

sarcini, ale reglementãrilor tehnice în vigoare şi ale contractului;

14. verificarea respectãrii tehnologiilor de execuie, aplicarea corectã a acestora în vederea

asigurãrii nivelului calitativ prevãzut în documentaia tehnicã, în contract şi în normele

tehnice în vigoare;

15. interzicerea executãrii de lucrãri de cãtre persoane neautorizate conform reglementãrilor

legale în vigoare;

16. participarea la verificarea în faze determinante;

17. efectuarea verificãrilor prevãzute în reglementãrile tehnice şi semnarea documentelor

întocmite ca urmare a verificãrilor (procese-verbale în faze determinante, proceseverbale

de lucrãri ce devin ascunse etc.);

18. interzicerea utilizãrii de tehnologii noi neagrementate tehnic;

19. asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere în operã;

20. urmãrirea realizãrii lucrãrilor din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul execuiei

acestora, şi admiterea la platã numai a lucrãrilor corespunzãtoare din punct de vedere

cantitativ şi calitativ;

21. transmiterea cãtre proiectant (prin intermediul investitorului) a sesizãrilor proprii sau aleparticipanilor la realizarea construciei privind neconformitãile constatate pe parcursul

execuiei;

22. dispunerea opririi execuiei, demolãrii sau, dupã caz, a refacerii lucrãrilor executate

necorespunzãtor de cãtre executant, în baza soluiilor elaborate de proiectant şi vizate de

verificatorul de proiecte atestat;

23. verificarea respectãrii prevederilor legale cu privire la cerinele stabilite prin Legea nr.

10/1995 , cu modificãrile ulterioare, în cazul efectuãrii de modificãri ale documentaiei sau

adoptãrii de noi soluii care schimbã condiiile iniiale;



pag.3 din 35

24. urmãrirea respectãrii de cãtre executant a dispoziiilor şi/sau a mãsurilor dispuse de

proiectant/de organele abilitate;

25. preluarea documentelor de la constructor şi proiectant şi completarea cãrii tehnice a

construciei cu toate documentele prevãzute de reglementãrile legale;

26. urmãrirea dezafectãrii lucrãrilor de organizare de şantier şi predarea terenului

deinãtorului acestuia;

27. asigurarea secretariatului recepiei şi întocmirea actelor de recepie;

28. urmãrirea soluionãrii obieciilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepie la

terminarea lucrãrilor şi realizãrii recomandãrilor comisiei de recepie;

29. predarea cãtre investitor/utilizator a actelor de recepie şi a cãrii tehnice a construcieidupã efectuarea recepiei finale.

Dirigintele/ Diriginii de şantier va/vor avea nevoie de avizarea prealabila a Beneficiaruluipentru:

- a aproba orice modificare a obiectului Lucrarilor, care ar conduce la modificarea pretului

contractului, sau schimba substantial obiectul, caracterul sau calitatea lucrarilor;

- a aproba un sub-contractor care nu este numit in Contract pentru a indeplini o parte a

sarcinilor;

- a aproba orice prelungire a termenului de incheiere a contractului de lucrari;

- a aproba subcontractarea oricarei parti a lucrarilor de executat (nu se aplica atunci cind

limita maxima a lucrarilor subcontractate este nula).

Dirigintele/ Diriginii de şantier va/vor trebui sa asiste Beneficiarul in administrareaproiectului de infrastructura.

Dirigintele de şantier va avea toate atributiile Inginerului, aşa cum sunt acestea definite în

ANEXA nr. 1a şi 1b la ordinul 915/465/415/2008 pentru aprobarea condiiilor contractualegenerale şi speciale la încheierea contractelor de lucrări, precum şi în condiiile specialesuplimentare.

Responsabilitatile Dirigintelui de şantier in ceea ce privesteadministrarea Contractului de lucrari constau in urmatoarele sarcini:

A- REALIZAREA SISTEMULUI DE COMUNICARE SI RAPORTARE

Dirigintele/ Diriginii de şantier va/vor avea responsibilitatea asigurarii unei legaturi eficiente

intre toate partile implicate. Acest lucru presupune intalniri ale Dirigintelui/ Diriginilor deşantier cu una, mai multe sau toate partile mentionate mai jos.

Beneficiar : Primaria Municipiului Pitesti

Antrepreor :Proiectant :

Inspectoratul Judetean in Constructii Arges

Dirigintele/ Diriginii de şantier va/vor avea responsibilitatea organizarii intalnirilor de lucru

lunare, precum si ori de cate ori este nevoie in timpul executiei lucrarilor, cu Beneficiarul si

Antreprenorul, pentru care se vor consemna in minuta sedintei toate discutiile purtate .



pag.4 din 35

Raportul de activitate lunar va trebui sa contina detalierea tuturor lucrarilor executate in luna

raportata si sa descrie, din punct de vedere financiar si fizic, stadiul lor curent. Se vor face

referiri la asigurarea calitatii lucrarilor, monitorizarea poluarii daca este cazul, modul de

implementare a Sistemului de Asigurare a Calitatii si modul in care Constructorul isi controleaza

propria activitate. De asemenea, raportul va avea un capitol distinct referitor la monitorizarea

decontarilor.

Raportul va fi inaintat Beneficiarului nu mai tirziu de cinci zile de la sfirsitul lunii raportate.

Raportul Final va fi intocmit la terminarea lucrarilor si va cuprinde:

• detalii si explicatii asupra serviciilor asigurate de catre Inspectorul de Santier pe

parcursul desfasurarii contractului de servicii

• detalii si explicatii asupra desfasurarii contractului de lucrari, cu un capitol special

dedicat receptiei la terminarea lucrarii.

B – MONITORIZAREA PROGRAMULUI DE LUCRARI

Verificarea si amendarea programului de lucrari

Dirigintele de santier va verifica si aviza graficul de esalonare al lucrarii (programul de lucrari)

inaintat de catre Antreprenor.

Programul va avea un format concis, aratind durata in zile alocata fiecarei parti, sector sau articol

important din lucrare.

Dirigintele de santier nu va aproba graficul de esalonare daca nu va fi intocmit conform

specificatiilor amintite.

Programul lucrarii va fi refacut lunar sau ori de cite ori este nevoie astfel incit sa indice modul de

abordare al lucrarilor pentru indeplinirea in termen a contractului de lucrari.

In eventualitatea in care ritmul de executie nu respecta, din motive imputabile Antreprenorului,

graficul de esalonare a lucrarilor propus, Dirigintele de santier are obligatia de a notificaAntreprenorul luarea de masuri imediate pentru recuperarea intirzierilor. Dirigintele de santier va

informa Beneficiarul asupra masurilor de remediere/recuperare propuse de catre Antreprenor si

aprobate de catre Dirigintele de santier.

Asistenta Beneficiarului privind planificarea platilor catre executant

Aceasta se va realiza pe baza Graficului de esalonare a lucrarilor intocmit de catre Antreprenor si

a previzionarii derularii fondurilor. Dirigintele de santier va verifica previzionarea derularii

fondurilor si va analiza daca aceasta este realista, iar daca nu, va instrui Antreprenorul in vederea

reesalonarii fondurilor necesare.

Odata cu inaintarea Situatiilor de plata intermediare, Antreprenorul are obligatia de a inainta siprevizionarea derularii platilor, in strinsa legatura cu graficul de esalonare a lucrarilor.

C – CONTROLUL FINANCIAR AL CONTRACTULUI

Dirigintele/ Diriginii de şantier va/vor avea responsibilitatea intocmirii Certificatelor

Intermediare de Plata pentru lucrarile executate de Antreprenor.

Dirigintele de şantier va pregati, in urma verificarii si revizuirii Situatiei de plata inaintate de

catre Antreprenor, Certificatul Intermediar de Plata in termen de maxim 3 zile de la depunerea



pag.5 din 35

Situatiei de plata. Toate Certificatele Intermediare de Plata vor contine, in afara platilor curente,

situatia clara a platilor precedente si a platilor cumulate.

Decontarea lucrarilor se va face pentru cantitatile real executate, rezultate din masuratori si

inscrise in Foile de atasament. Situatiile de plata se vor intocmi folosind preturile unitare si

incadrarea lucrarilor in articolele de deviz (pozitia si denumirea lor) din devizele anexa la

contract.

Modul de masurare a cantitatilor real executate va fi cel prevazut in reglementarile tehnice, in

Caietele de Sarcini sau in alte documente din contract. Masuratorile vor fi efectuate de catre

Dirigintele de şantier impreuna cu reprezentantul Antreprenorului. Daca metoda de masurare nueste clara, Beneficiarul va notifica Antreprenorului, prin intermediulDirigintelui de şantier,

metoda de masurare.

Masuratorile se fac de regula lunar. Pentru lucrarile ce devin ascunse masuratorile se fac la

finalizarea acestora (in termen de maxim 5 zile de la notificarea Antreprenorului), odata cu

intocmirea procesului verbal de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse.

Dirigintele de şantier va dispune dezvelirea acelor lucrari care au fost acoperite fara a fi

verificate si ori de cate ori sunt necesare verificari cantitative si calitative ale lucrarilor ce devin

ascunse si va dispune refacerea lor daca este cazul.

In cazul in care se va constata ca lucrarile sunt corespunzatoare, costurile implicate vor fi

suportate de catre Beneficiar, iar in caz contrar acestea se vor reface pe cheltuiala

Antreprenorului.

Certificatul Intermediar de Plata va fi alcatuit din:

1. “Fisa Rezumativa a Certificatului Intermediar de Plata” in care se vor evidentia valorile

lucrarilor real executate la data de decontare, valorile variatiilor in situatia in care sunt lucrari

suplimentare sau renuntari, retinerile si restituirea lor (Garantia de buna executie, daca este

cazul), penalitatile si recuperarea avansului, toate acestea fiind evidentiate pentru perioada

certificata la plata, pentru perioada anterioara si cumulat. (Anexa 7 ).

Avansul la lucrare va fi acordat in conditiile legislatiei in vigoare, respectiv HGR264/13.03.2003 Privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor,

procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice .Fisa rezumativa va fi documentul prin care se face certificarea platii de catre Dirigintele de

Santier si prin care Beneficiarul lucrarii aproba Certificatul intermediar de Plata. Dupa

aprobarea Certificatului de catre Beneficiar, Constructorul va putea inainta Factura de plata

pentru sumele cuvenite. Fisa rezumativa va fi datata pentru a se urmari respectarea clauzei 11

din contractul de lucrari referitoare la Pre ul contractului şi plata , subclauzele: 11.2., 11.3.,

11.6. şi 11.8.

2. “Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrari” va cuprinde balanta decontarii

categoriilor de lucrari pentru perioada certificata la plata, pentru perioada anterioara si

cumulat (Anexa 8 ).

3. “Liste de cantitati - Balanta cantitatilor decontate” (Anexa ) reprezinta detalierea articolcu articol a decontarii cantitatilor de lucrari pentru perioada certificata la plata, pentru

perioada anterioara si cumulat.

4. “Restituirea avansurilor”( Anexa 10 ) cuprinde balanta recuperarii sumelor avansate de

catre Beneficiar Antreprenorului.

5. “Centralizatorul Notelor de Comanda Suplimentara/ Renuntare” (Anexa 11 ) va cuprinde

balanta centralizata a decontarilor pentru cantitatile de lucrari rezultate din variatii. Pentru

fiecare Nota de Comanda Suplimentara/ Renuntare se intocmeste o lista de cantitati separata

careia ii va fi intocmita o “Balanta a cantitatilor decontate”.



pag.6 din 35

In vederea verificarii si certificarii la plata in timp cit mai scurt a situatiilor de plata inaintate

de catre Antreprenor, Dirigintele de şantier va tine inregistrarile zilnice ale masuratorilor. Vor

fi inregistrate locul si cantitatile de lucrari executate de catre Constructor in conformitate cu

specificatiile contractului.

Situatia de lucrari inaintata de catre Antreprenor va avea ca suport Foi de atasament (Anexa12), masuratori postexecutie, desene, facturi si alte documente doveditoare ale executarii

cantitatilor de lucrari si a platilor la care Antreprenorul este indreptatit.

Dupa terminarea lucrarilor Antreprenorul va inainta Dirigintelui de santier Situatia de plata, in

care va fi evidentiata valoarea totala a lucrarilor executate conform contractului precum si altesume la care Antreprenorul considera ca este indreptatit. Aceasta Situatie de plata va fi

insotita de documente si justificari referitoare la sumele cerute la plata.

Daca Dirigintele de santier nu este de acord cu Situatia de plata sau documentatia nu este

completa sau edificatoare, Antreprenorul trebuie sa completeze documentatia cu acele piese

pe care Dirigintele de santier le solicita pentru clarificarea problemelor aparute.

Dirigintele de santier va pregati, in urma verificarii si revizuirii Situatiei de plata inaintate de

catre Antreprenor, Certificatul de plata la terminarea lucrarilor.

In cazul in care cantitatile rezultate din masuratori difera de cele inscrise in Listele de cantitati

din documentatia tehnica, se impune confirmarea acestor cantitati de catre Proiectant, urmind

ca ele sa fie regularizate prin Note de Comanda Suplimentara/ Renuntare (Anexa 13 ) compensate valoric si incadrate in capitolul "Diverse si neprevazute".

In cazul in care, pe parcursul lucrarilor, Antreprenorul se va confrunta cu alte conditii decit

cele prevazute in Contract, temeinic justificate si insusite de Beneficiar, acesta va avea dreptul

la plata cheltuielilor suplimentare.

Dirigintele de santier va notifica situatiile nou aparute Beneficiarului si Proiectantului si, in

colaborare cu Antreprenorul, va pregati Notele de Comanda Suplimentara/ Renuntare numai

in cazul in care acestea sunt solid motivate prin Dispozitii de Santier emise de Proiectant si

acceptate de Beneficiar.

Dupa aprobare toate Notele de Comanda Suplimentara/ Renuntare vor fi semnate si

inregistrate de fiecare parte (Proiectant, Inspectorul de Santier, Constructor, Beneficiar).

Decontarea lucrarilor suplimentare se face pe baza situatiilor de plata, elaborate pe bazapreturilor unitare negociate pentru cantitatile suplimentare, sau articole suplimentare. In cazul

in care aceste preturi se regasesc in oferta, ele se considera ca au fost negociate.

D – COMPLETAREA JURNALULUI DE SANTIER

Dirigintele de santier are obligatia de a deschide Jurnalul de Santier al lucrarii (Anexa 16) si

de a inregistra zilnic toate informatiile relevante care ar putea, la un moment dat, sa se

dovedeasca foarte utile pentru rezolvarea problemelor de orice natura sau pentru rezolvarea

reclamatiilor ce ar putea aparea cu privire la executia lucrarilor.

In Jurnalul de Santier Dirigintele de santier va inregistra cu acuratete urmatoarele date si

informatii:• lucrarile executate si locatia exacta;

• echipamentele, materialele si forta de munca utilizate;

• conditiile meteorologice;

• evenimente aparute;

• defectiuni aparute la echipamente si utilaje;

ORICE ALTI FACTORI GENERALI SAU PARTICULARI CARE AR PUTEA AFECTA DESFASURAREA EXECUTIEILUCRARILOR.



pag.7 din 35

E – EMITEREA DISPOZITIILOR DE SANTIER

Dirigintele de santier poate emite Dispozitii de Santier/Notificari dar fara a modifica

Proiectul, Caietele de Sarcini sau Listele de cantitati. Aceste dispozitii se emit numai in

vederea respectarii de catre Antreprenor a clauzelor contractuale.

Orice modificare adusa, din motive obiective, Proiectului, Caietelor de Sarcini sau Listelor de

cantitati va fi facuta numai de catre Proiectantul lucrarii si insusita de catre specialistii

verificatori de proiecte. Modificarile vor fi inaintate sub forma de Dispozitie de Santier a

Proiectantului.

Nu este admisa schimbarea solutiei tehnice din Proiect sau a indicatorilor tehnico-economici

fara aprobarea Proiectantului. Solutia tehnica reproiectata si noii indicatori tehnico-economici

vor fi avizati de catre Comisia Tehnico-Economica a Beneficiarului.

Toate Dispozitiile de Santier emise de catre Proiectant vor fi numerotate si indosariate, iar

atunci cand conduc la modificari din punct de vedere financiar sau al termenelor de executie

vor fi insotite de justificari.

Dirigintele de santier are obligatia de a urmari punerea in practica de catre Antreprenor a

Dispozitiilor de Santier emise de Proiectant.

In cazul in care Dispozitiile de santier sunt emise ca urmare a nerespectarii prevederilor din

documentatia tehnica de executie, lucrarile prevazute in acestea se vor executa pe cheltuiala

Antreprenorului.

Monitorizarea si supervizarea lucrarilor de constructii

Serviciile asigurate de Dirigintele/diriginii de santier vor respecta legislatia romana in vigoare

Derularea contractului de prestari servicii incheiat intre Benficiar si Dirirgintele/Diriginii de

santier va urmari prestarea serviciilor pentru urmatoarele faze tipice ale unui proiect:

• Preconstructia lucrarilor

• Mobilizarea

• Executia lucrarilor

• Receptia lucrarilor

• Perioada de garantie (de notificare a defectelor)

Preconstructia lucrarilor

Activitatile de preconstructie se desfasoara in perioada de pregatire a executiei lucrarilor si

presupun:

1. Verificarea existentei autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor

legale cu privire la aceasta. Investitorul are obligatia conform Legii 10/1995,

articolul 21b), sa obtina toate acordurile si avizele necesare si autorizatia de

construire. Documentatia necesara obtinerii autorizatiei de construire este precizata

in Legea 50/1991, modificata si republicata.

2. Verificarea corespondentei dintre prevederile autorizatiei de construire si ale

proiectului. Se vor verifica planurile de amplasament, planurile de situatie si

identificarea retelelor de utilitati existente pe teren, conform avizelor, acordurilor

obtinute.

3. Preluarea de la Beneficiar si predarea catre Antreprenor a amplasamentului si a

reperelor de nivelment. Amplasamentul va fi predat liber de orice sarcina.



pag.8 din 35

Dirigintele de santier va convoca pentru aceasta faza reprezentanti ai

Beneficiarului, ai Constructorului si ai detinatorilor de instalatii si utilitati publice

aflate pe amplasament.

La predarea-primirea amplasamentului va fi intocmit Procesul Verbal de predare a

amplasamentului care va contine mentiuni referitoare la constructiile sau instalatiile

aflate pe amplasament sau in subsol si termenele de eliberare (Anexa 1).

4. Participarea, impreuna cu Proiectantul si cu Antreprenorul, la trasarea generala a

constructiei si la stabilirea bornelor de reper. Inspectorul de santier va asista latrasarea si materializarea bornelor de referinta si a cotelor de nivel in imediata

apropiere a amplasamentului. Vor mai fi trasate si materializate caile de acces la

amplasament si limitele acestuia. Dirigintele de şantier va dispune marcarea si

protejarea bornelor de reper ale constructiei (Anexa 2).

5. Predarea catre Antreprenor a terenului rezervat pentru organizarea de santier.

Dirigintele are obligatia de a verifica valoarea cheltuielilor pentru organizarea de

santier, estimate de catre proiectant conform HG 28/2008, respectiv cheltuielile

necesare in vederea crearii conditiilor de desfasurare a activitatii de constructii -

montaj, taxele necesare obtinerii autorizatiei de constructie provizorie, taxe deconectare la utilitati, etc. Totodata Dirigintele de şantier va dispune locul de

amplasare al panourilor de identificare al constructiei/ investitiei.

6. Studierea proiectului, caietelor de sarcini, tehnologiilor si procedurilor prevazute

pentru realizarea constructiei, verificarea existentei tuturor pieselor scrise si

desenate, corelarea acestora, respectarea reglementarilor cu privire la verificarea

proiectelor de catre verificatori atestati, verificarea existentei in proiect a

prevederilor privind fazele determinante precum si a programului de control al

calitatii, verificarea existentei tuturor avizelor, acordurilor, precum si respectarea

prevederilor legale privind documentatia tehnica.

Verificarile vor fi facute in functie de categoria de importanta a constructiei stabilita

prin proiect atit la constructiile permanente si provizorii cit si la lucrarile de

modernizare, modificare, transformare, consolidare si de reparatii.

Dirigintele de şantier are obligatia de a emite comentarii asupra aplicabilitatii

Detaliilor de Executie, Caietelor de Sarcini si asupra corectitudinii Listelor de

Cantitati puse la dispozitie de catre Beneficiar.

7. Asigurarea implementarii unui sistem eficient de informare, comunicare si raportare

intre Beneficiar, Antreprenor, Proiectant.

Forma de comunicare de regula va fi in scris, exceptand situatiile in care se dispuneoprirea lucrarilor pe motiv de nerespectare a calitatii lucrarilor sau a documentatiei,

caz in care imediat dupa dispunerea opririi lucrarilor, Dirigintele de santier va

notifica acest lucru in scris Antreprenorul, Beneficiarului si tuturor factorilor

implicati.

8. Emiterea ordinului de incepere a lucrarilor catre Antreprenor si comunicarea datei

de incepere a lucrarilor de constructii Inspectoratului Teritorial de Stat in

Constructii.



pag.9 din 35

9. Asistenta pentru Beneficiar in verificarea si aprobarea Scrisorii de Garantie Bancara

de Buna Executie si a tuturor documentelor anexate (daca este cazul), inaintate de

catre Constructor. Dirigintele va verifica existenta, valabilitatea si legalitatea

documentelor prin care se constituie garantia de buna executie

Daca in contractul de executie de lucrari se prevad si plati sub forma de avans,

Dirigintele de Santier va asista Beneficiarul in verificarea si aprobarea scrisorii de

garantie bancara.

10. Asistenta pentru Beneficiar in verificarea si aprobarea unui contract de asigurareadecvat. Asigurarile incheiate si prezentate de catre Antreprenor, precum si

documentelor anexate lor, trebuie sa fie in concordanta cu prevederile contractului

de executie de lucrari.

11. Verificarea planului de actiuni pentru implementarea masurilor de reducere a

impactului negativ asupra mediului, intocmit pe baza documentelor contractului,

cerintelor Acordului de Mediu precum si monitorizarea implementarii acestor

masuri.

12. Verificarea si aprobarea propunerilor Antreprenorului privind managementul

traficului si masurile de protectia muncii atat pentru personalul din santier al

Constructorului cat si pentru public (acolo unde este cazul).

Organizarea de santier, accesul la si din santier trebuie amenajate in asa fel incat sa

nu distruga mediul inconjurator, iar in privinta programului de lucru al santierului,

Inspectorul de Santier va verifica existenta aprobarilor necesare pentru programul

de lucru prelungit sau pe timp de noapte (acolo unde este cazul) in scopul asigurarii

confortului riveranilor.

Mobilizarea

Mobilizarea este perioada initiala a fazei de constructie a Contractului si are durata de maxim 30

zile . In acest timp Antreprenorul va stabili facilitatile de santier atat pentru sine, cat si pentru

Dirigintele de şantier. Dirigintele de şantier va folosi aceasta perioada pentru examinarea si,

acolo unde este cazul, aprobarea metodologiei de lucru a Contractorului. Sarcinile principale

care vor fi realizate de catre Dirigintele de şantier sunt dupa cum urmeaza:

1. Examinarea Programului de constructie a Antreprenorului si previziunilor

fluxului de numerar, a mainii de lucru si necesarului de echipament asociate.

2. Examinarea/comentarea daca este necesar a programului de achizitie a

Antreprenorului in vederea respectarii regulii de origine si de nationalitate.

3. Verificarea si aprobarea Planului de asigurare a calitatii, a procedurilor de proces

pentru lucrarea respective. Programul de verificari pe faze de

receptie/determinante trebuie sa fie vizat de Inspectoratul Teritorial de Stat in

Constructii.

4. Examinarea/comentarea daca este necesar a Procedurilor de Protectia Muncii a

Contractorului.



pag.10 din 35

5. Examinarea eligibilitatii, inregistrarii Subcontractorilor propusi de Contractor, in

vederea aprobarii acestora.

6. Examinarea/aprobarea echipamentului importat temporar de catre Contractor.

7. Emiterea Certificatului de Plata Interimar pentru plata in Avans, daca este cazul.

Executia lucrarilor

Sarcinile si indatoririle Dirigintelui de şantier pe parcursul executariilucrarilor de constructie sunt, fara a se limita insa, urmatoarele:

Respectarea Proiectului, a Caietelor de sarcini si a Reglementarilor tehnice in vigoare

referitoare la executia lucrarilor permanente:

Urmarirea realizarii constructiei in conformitate cu prevederile contractului, proiectelor,

caietelor de sarcini si ale reglementarilor tehnice in vigoare.

Examinarea Programului de constructie al Antreprenorului si previziunilor fluxului de

numerar asociate.

Verificarea respectarii tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora in vedereaasigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica, in contract si in normele

tehnice in vigoare.

Interzicerea utilizarii de lucratori neautorizati pentru meseriile la care reglementarile tehnice

au prevederi in acest sens.

Interzicerea utilizarii de tehnologii noi neagrementate tehnic.

Verificarea/aprobarea in colaborare cu Dirigintele in domeniul materiale si produse pentru

constructii a propunerii de materiale ale Contractorului, in vederea respectarii regulii de

origine si de nationalitate.

Efectuarea verificarilor prevazute in norme si semnarea documentelor intocmite ca urmare a

verificarilor, respectiv procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de lucrari cedevin ascunse (Anexa 3, Anexa 4)

Participarea alaturi de Inspectoratul de Stat in Constructii la verificarea executiei in faze

intermediare si faze determinante.

Asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere in opera.

Pe parcursul execuiei lucrărilor, Dirigintele de şantier trebuie să respecte, f ără însă a se

limita la acestea, a obligaiilor menionate la punctele: 11-26 din Cap. 2 . Obiectul

contractului, al prezentului Caiet de sarcini, în ceea ce priveşte respectarea proiectului, a

Caietelor de sarcini şi Reglementărilor tehnice în vigoare referitoare la execuia lucrărilor

permanente cu următoarele meniuni:

1. Participarea ca martor la testarea materialelor (efectuate de Antreprenor), atunci candsunt cerute teste suplimentare, inregistrind rezultatele.

Analizarea masuratorilor si testelor pentru orice lucrare ce devine ascunsa, inainte ca aceasta

sa fie acoperita.

Urmarirea realizarii lucrarilor, din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul executiei acestora,

admitand la plata numai lucrarile corespunzatoare din punct de vedere calitativ.



pag.11 din 35

2. Recuperarea avansul platit de Beneficiar, in perioada initiala a contractului, in vederea

mobilizarii.

3. Calcularea Sumelor Retinute (daca este cazul), sub forma de cota parte din fiecare

certificat de plata, drept garantie de buna executie.

Sistarea executiei, demolarea sau refacerea lucrarilor executate necorespunzator, in baza

solutiilor elaborate de proiectant sau de persoanele abilitate prin lege pentru dispunerea

acestora.

Transmiterea catre proiectant a sesizarilor proprii sau ale participantilor la realizarea

constructiei privind neconformitatile constatate pe parcursul executiei.

Monitorizarea evolutiei lucrarilor in comparatie cu Graficul de executie a Antreprenorului

pentru a lua masuri de remediere in cazul in care apar stagnari, incetiniri sau alte impasuri.

Verificarea respectarii prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin Legea nr.

10/1995 privind calitatea in constructii, in cazul efectuarii de modificari ale documentatiei sau

adoptarii de noi solutii care schimba conditiile initiale.

Urmarirea respectarii de catre executant a masurilor dispuse de proiectant sau de organele

abilitate.

Preluarea documentelor de la Antreprenor si Proiectant si completarea cartii tehnice a

constructiei cu toate documentele prevazute de reglementarile legale.

4. Inregistrarea zilnica a evenimentelor de pe santier si a instructiunilor date

Antreprenorului intr-un jurnal de lucru. Inregistrarile trebuie sa fie facute in baza

activitatilor Antreprenorului, incluzand echipamentul si forta de munca pe santier,

precum si toate informatiile relevante privind factorii care ar afecta progresul - vremea,

defectarea echipamentului, etc.

5. Realizarea inspectiilor asa cum sunt prevazute in Programul de Control pe faze de lucrari

si inregistrarea acestora.

6. Primirea reclamatiilor Antreprenorului si formularea de recomandari pentru Beneficiar in

privinta platilor aditionale/ prelungirii duratei de executie.

7. Calcularea despagubirilor/ penalitatilor.

8. Medierea disputelor care apar pe santier in timpul executiei lucrarilor.

9. Intocmirea rapoartelor lunare, in formatul aprobat de comun acord cu Beneficiarul, care

trebuie sa cuprinda cel putin informatii privitoare la progresul lucrarii, calitate, protectia

muncii, variatii si orice alte probleme care ar afecta executia adecvata a lucrarilor.

Urmarirea dezafectarii lucrarilor de organizare si predarea terenului detinatorului acestuia. La

terminarea lucrarilor va dispune si verifica aducerea la forma initiala a terenului si mediului

afectat de lucrari, decontarea acestor lucrari fiind facuta conform capitolului "Cheltuieli

pentru amenajarea terenului" din Devizul General.

In cazul in care Dirigintele de santier in domeniul 3.2. "drumuri, poduri, ..." constata

neconformitatea lucrarilor executate cu prevederile mentionate mai sus, acesta are obligatia de

a intocmi “Rapoarte de Neconformitate” (Anexa 6) in care va preciza la ce se refera

neconformitatile, descrierea detaliata a acestora si termenul maxim de remediere.

Reprezentantul Antreprenorului in santier va trebui sa propuna masurile de remediere.

Nici o Neconformitate nu va fi stinsa pana cand problemele semnalate nu vor fi rezolvate.



pag.12 din 35

Receptia lucrarilor

Sarcinile si indatoririle Dirigintelui de santier la receptia lucrarilor de constructie sunt, fara a

se limita insa la acestea, urmatoarele:

- Participarea la receptia lucrarilor. Asigura secretariatul Comisiei de receptie si intocmeste

Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor (Anexa 17) inclusiv anexele care cuprind

lucrarile restante/necorespunzatoare stabilite de Comisia de receptie si care trebuie

finalizate/remediate in timpul perioadei de garantie.

- Predarea investitorului/utilizatorului a actelor de receptie, documentatia tehnica si

economica a constructiei, impreuna cu capitolele aferente cartii tehnice a constructiei.

- Intocmirea Certificatului de plata la receptionarea lucrarilor in baza situatiei de lucrari

transmise de Contractor.

Perioada de garantie

Sarcinile si indatoririle Dirigintelui de şantier in perioada de notificare a defectelor se refera, fara

a se limita insa la acestea, la remedierea defectiunilor/neconformitatilor constatate de catre

Comisie la receptia la terminarea lucrarilor:

Urmarirea rezolvarii problemelor constatate de Comisia de receptie si intocmirea

documentelor de aducere la indeplinire a masurilor impuse de Comisia de receptie. Dirigintele

de şantier va urmari rezolvarea remedierilor in termen de cel mult 90 zile de la data receptiei

lucrarilor, conform art. 22 din HGR 273/ 14.06.1994.

In cazul in care Constructorul nu-si va respecta obligatiile, Dirigintele de şantier va emite o

somatie si daca nici in acest caz executantul nu se conformeaza, va Notifica atat

Antreprenorul cat si Beneficiarului, propunerea de a se executa remedierile de catre alt

executant, cheltuiala fiind suportata de Antreprenorul care nu si-a indeplinit obligatiile.

Graficul de timp pentru indeplinirea sarcinilorDupă încheierea contractelor de execuie, ofertantii vor prezenta o programare esalonata in

timp a activitatii, coroborata cu graficul de timp pentru executia lucrarilor si cu programul de

control pe faze propus de proiectant.

Cerinte minime profesionale

Cerintele minime profesionale solicitate de catre Autoritatea Contractanta si pe care trebuie

sa le indeplineasca dirigintele/diriginii de santier sunt stabilite conform Ordinului ISC

nr.595/2007 si Ordinului MLPTL nr. 488/03.04.2002, in functie de specificul si categoria de

importanta a constructiei stabilite de catre Proiectantul constructiei.

Facilitati si informatii furnizate de Autoritatea Contractanta

Autoritatea contractanta pune la dispozitia ofertantilor urmatoarele documente:

• Graficul de timp pentru executia lucrarilor de constructii

• Programul de control pe faze propus de proiectant

• Caietele de sarcini pe specialitati



pag.13 din 35

Autoritatea contractanta va pune la dispozitia Dirigintelui/Diriginilor cu care va incheia

contractul, urmatoarele documente:

• Un exemplar din documentatia tehnica de executie

• Detaliile de executie

• Caietele de sarcini pe specialitati

• Un exemplar din contractul de lucrari incheiat cu constructorul

• Avizele, acordurile si autorizatia de construire

Autoritatea contractanta se va asigura ca Dirigintelui de santier i se va pune la dispozitie decatre Antreprenor un birou cu dotarile minim necesare in vederea desfasurarii in bune conditii

a activitatii de supervizare a lucrarilor.

Lista standardelor aplicabile

Ofertantii se vor conforma legislatiei si standardelor in vigoare, avand in vedere referirile la:

1. Reglementarile tehnice definite in legislatia interna, care sunt compatibile cu

reglementarile Comunitatii Europene;

2. Daca nu exista reglementari tehnice in sensul celor prevazute la punctul 1, la

reglementari nationale, si anume, de regula in urmatoarea ordine de decadere:

• reglementari nationale care adopta standarde europene;

• reglementari nationale care adopta standarde internationale;

• alte reglementari.

ANEXE

ANEXA 1 Proces verbal de predare - primire a amplasamentului si a bornelor de repere

ANEXA 2 Proces verbal de trasare a lucrarilor

ANEXA 3 Proces verbal de control al calitatii lucrarilor in faze determinante

ANEXA 4 Proces verbal pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse

ANEXA 5 Proces verbal de receptie calitativa

ANEXA 6 Raport de neconformitate

ANEXA 7 Fisa rezumativa pentru certificatul intermediar de plata

ANEXA 8 Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrari

ANEXA 9 Liste de cantitati

ANEXA 10 Restituirea avansurilor

ANEXA 11 Centralizatorul notelor de comanda suplimentara/de renuntare

ANEXA 12 Foaie de atasament

ANEXA 13 Nota de comanda suplimentara/de renuntareANEXA 14 Raport de inspectare lucrari

ANEXA 15 Minuta sedintei lunare

ANEXA 16 Jurnal de santier

ANEXA 17 Proces- verbal de receptie la terminarea lucrarilor



pag.14 din 35

ANEXA 1

UNITATEA_________________________________________________________

SANTIER________________________ PUNCT DELUCRU__________________

OBIECTUL_________________________________________________________

PROCES VERBAL DE PREDARE - PRIMIRE A AMPLASAMENTULUI SI ABORNELOR DE REPERE

Nr.___________ Data____________

1.Delimitarea terenului conform planului nr.______________________________ avand

coordonatele

(axele):___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Plansa nr.________________________________ Proiect

nr.____________________________

Cu reperele de identificare a terenului si trasare a lucrarilor (bornele, constructiile etc.):

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Indicativul bornei de

referinta___________ Cota_____________ Cota absoluta_________

Coordonata (Axa)

Borna 1 Borna 2 Borna 3 Borna 4

X

Y

Z

2.Constructii – instalatii existente pe amplasament sau in subsol:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________



pag.15 din 35

Anexa 1 (continuare

3.Alte mentiuni:

CONSTRUCTORUL se obliga:

a) sa transporte cantitatea de __ mc moloz existenta pe amplasament;sa demoleze volumul de fundatii existent pe amplasament pentru a fi transportate __ mc;

BENEFICIARUL se obliga:

a) sa plateasca constructorului costul incarcarii si transporturilor comandate;

b) sa plateasca constructorului valoarea lucrarilor comandate;

PREDAT: Numele Prenumele Functia Semnatura

BENEFICIAR /DIRIGINTEDE SANTIER:

PROIECTANT:

PRIMIT: Numele Prenumele Functia Semnatura

CONSTRUCTOR:



pag.16 din 35

ANEXA 2

UNITATEA______________________________________________________________

SANTIER______________________________PUNCT DELUCRU_________________________

OBIECTUL______________________________________________________________

PROCES VERBALDE TRASARE A LUCRARILOR

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Nr.___________ Data____________

Trasarea a fost executata pe baza planselor nr.____________________ din proiectul

nr.____________.

Elementul de reper si verificare este: (borna, constructia invecinata etc)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

avand coordonatele:

X __________

Y __________

Z __________

Cota ____________

Executat trasarea: Verificat:

Numele: ____________ ____________

Prenumele: ____________ ____________

Semnatura: ____________ ____________



pag.17 din 35

ANEXA 3

INSPECTIA DE STAT IN CONSTRUCTII

ISC________________________________

PROCES VERBAL DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR IN FAZEDETERMINANTE

Nr.___________ Data____________

Nr. inregistrare ISC______________________

Nr. de inregistrare de la societatea

de constructii controlata____________________.

Ca urmare a controlului statului efectuat la fata locului de inspectorul de specialitate

_______________________la obiectivul_______________________________________

codul_________________________ ce se realizeaza in baza autorizatitiei de construire

nr.__________________ valabila pana la data de __________________ executata pe baza

proiectului nr. __________ elaborat de _____________________

verificat de:

numele si prenumele:1. ________________________________

2. ________________________________

3. ________________________________

4. ________________________________

atestat nr.:__________

__________

__________

__________

in domeniile: _____________________ _____________________ _____________________ _____________________

responsabil tehnic cu executia:

numele si prenumele:

________________________________

atestat nr.:

__________

in domeniile:

_____________________

la faza determinanta: _________________________________________________

in prezenta antreprenorului: _________________________________________________

reprezentat de : _________________________________________________

cu participarea investitorului: _________________________________________________

reprezentat de: _________________________________________________inspectorului de santier: _________________________________________________

autorizat nr. _________________________________________________

si a proiectantului: _________________________________________________

reprezentat de: _________________________________________________In baza Legii 10/1995, a procedurii privind controlul statului in fazele de executie determinantepentru rezistenta si stabilitatea constructiilor, a reglementarilor tehnice in vigoare, a controlului

efectuat asupra lucrarilor din teren si a documentelor privind:

- calitatea materialelor si a elementelor de constructii puse in opera;

- calitatea lucrarilor ce au devenit ascunse;

- calitatea lucrarilor constatata de investitor, executant si proiectant cu prilejul

verificarilor efectuate in baza obligatiilor legale si contractualese constata ca:

- SUNT (NU SUNT) asigurate conditiile corespunzatoare de continuare a executiei

lucrarilor;

- SUNT (NU SUNT) repectate detaliile de executie prevazute in plansele:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- SUNT (NU SUNT) respectate prevederile reglementarilor tehnice in vigoare:

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________



pag.18 din 35

ANEXA 3 ( continuare)

MENTIUNI SPECIALE:

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________

In baza celor de mai sus,

SE (NU SE) AUTORIZEAZA

CONTINUAREA EXECUTIEI LUCRARILOR

Prezentul proces-verbal a fost intocmit in ___ exemplare, cate un exemplar pentru fiecare semnatar

si originalul la ISC _____________________________

ISC: _____________________________________

Numele: _____________________________________

Prenumele: _____________________________________Semnatura: _____________________________________

INVESTITOR

/DIRIGINTE DE SANTIER_____________________________________

Numele: _____________________________________

Prenumele: _____________________________________

Semnatura: _____________________________________

PROIECTANT _____________________________________

Numele: _____________________________________

Prenumele: _____________________________________

Semnatura: _____________________________________

ANTREPRENOR _____________________________________Numele: _____________________________________

Prenumele: _____________________________________

Semnatura: _____________________________________



pag.19 din 35

ANEXA 4

UNITATEA________________________________________________________________

SANTIER________________________________

PUNCT DELUCRU_________________________

OBIECTUL________________________________________________________________

PROCES VERBAL PENTRU VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR CEDEVIN ASCUNSE

Nr.___________ Data____________

Faza din lucrare supusa verificarii:

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Elementele de identificare (sector, portiune, ax, cota etc.):

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Verificarile s-au facut pe baza prevederilor proiectului nr._________________ plansele

nr._______________________ sau a dispozitiei de santier nr.___________________

din data de _________.

Concluzii:

__________________________________________________________________________

CONSTRUCTOR: BENEFICIAR /DIRIGINTE DE

SANTIER:

PROIECTANT:

Numele: ____________ ____________ ____________

Prenumele: ____________ ____________ ____________

Semnatura: ____________ ____________ ____________

Atestam refacerea (remedierea) lucrarilor conform prevederilor proiectului.

CONSTRUCTOR BENEFICIAR

/ DIRIGINTE DESANTIER

PROIECTANT

Numele: ____________ ____________ ____________

Prenumele: ____________ ____________ ____________

Semnatura: ____________ ____________ ____________



pag.20 din 35

ANEXA 5

UNITATEA________________________________________________________________

SANTIER________________________________

PUNCT DE

LUCRU_________________________

OBIECTUL________________________________________________________________

PROCES VERBAL DE RECEPTIE CALITATIVA

Nr.___________ Data____________

Cu ocazia verificarii efectuate la:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Au stat la baza verificarilor urmatoarele documente:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Din verificarile efectuate pe teren si examinarea documentelor au rezultat urmatoarele:

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Au fost stabilite urmatoarele masuri (concluzii):

________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Mentiuni speciale:

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

BENEFICIAR

/ DIRIGINTE DE

SANTIER

PROIECTANT ANTREPRENOR

Numele: ____________ ____________ ____________

Prenumele: ____________ ____________ ____________

Semnatura: ____________ ____________ ____________



pag.21 din 35

ANEXA 6

Beneficiar Consiliul Judetean Mehedinti

Diriginte de şantier Data

Executant

Santier

Obiectul

RAPORT DE NECONFORMITATE (RNC) nr.

Referitor la:

Descrierea neconformitatii si a cauzei:

Intocmit,

Diriginte de şantier ______________ Semnatura ________________

Luat la cunostinta,

Responsabil Tehnic cu Executia ______________ Semnatura _________________

Actiunea corectiva propusa:

Termen de remediere:

Vizat sef santier

Data:

Numele si Prenumele Semnatura

Verificat eliminare neconformitate:

Responsabil Tehnic

cu Executia

Numele si Prenumele Semnatura

Diriginte de şantier

Data:



pag.22 din 35

ANEXA 7

FISA REZUMATIVA PENTRU CERTIFICATUL INTERMEDIAR DE PLATA NR. ........

DENUMIREA PROIECTULUI:NR. DE REFERINTA AL PROIECTULUI:BENEFICIAR: Primaria mun. PitestiCONSTRUCTOR:INSPECTOR DE SANTIER:

DATA TRANSMITERII SITUATIEI DE LUCRARI:PERIOADA DE REFERINTA PENTRU LUCRARI:

DATA APROBARII DE CATRE INSPECTORUL DE SANTIER:MII LEI

Ref. TOTAL

A. LUCRARI LA PRETUL UNITAR DIN OFERTA

a Valoarea cumulata a lucrarilor in certificatul anterior

b Valoarea cumulata a lucrarilor in certificatul curent

c= b-a Valoarea lucrarilor in certificatul curent

d Valoarea cumulata a variatiilor in certificatul anterior

e Valoarea cumulata a variatiilor in certificatul curent

f= e-d Valoarea variatiilor in certificatul curent

a+d Valoarea cumulata a lucrarilor si variatiilor in certificatul anterior

b+e Valoarea cumulata a lucrarilor si variatiilor in certificatul curent

c+f Valoarea lucrarilor si variatiilor in certificatul curent

(A) Total lucrari la pretul unitar de oferta {A=c+f}

B. AVANSUL CONTRACTULUI

g Avansuri platite (art.18.3 din contractul de lucrari)

h Avans cumulat recuperat in certificatul anterior

i. Avans cumulat recuperat in certificatul curent

j=i-h Recuperarea avansului in certificatul curent

(B) Total avans contract in acest certificat {B=-j}

C. SUME RETINUTE

k Valoarea cumulata a sumelor retinute in certificatul anterior

l=k+m Valorea cumulata a retinerilor in acest certificat

m= A*X% Sumele retinute in certificatul curent % cf. Anexa la Oferta

n Eliberarea sumelor retinute

(C) Total retineri in acest certificat {C=n-m}D. DIVERSE DEBITE SI CREDITE

o Valoare cumulata a diverse debite si credite in certificatul anterior

p. Penalitati (art.23.1 din contractul de lucrari) - % pe zi din valoarea contractului q. Penalitati (art.23.2 din contractul de lucrari) - % pe zi din plata neefectuata r=o+s Valoare cumulata a diverse debite si credite in certificatul curent

s=q-p Valoarea diverselor debite si credite in certificatul curent

(D) Diverse debite si credite in acest certificat {D=-s}

(T) Total general T=A+B+C+D

(TA) Total general actualizat conform contract TA=TxK(A)

Certific ca suma Suma in litere................................. ....... Lei este datorataConstructorului in conformitate cu termenii Contractului.

Semnatura ______________________Diriginte de Santier

Aprob suma Suma in litere................................. ........ Lei careeste datorata Constructorului in conformitate cu termenii Contractului.

Semnatura ______________________

Ordonator de credite



pag.23 din 35

ANEXA 8

DENUMIREA PROIECTULUI:

NR. DE REFERINTA AL PROIECTULUI:

BENEFICIAR:

CONSTRUCTOR:

DIRIGINTE DE SANTIER:

CERTIFICATUL INTERMEDIAR DE PLATA NR.

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE L

NR. LISTA DE CANTITATIVALOAREA DIN CONTRACT

(mii lei )CUMULAT

(mii lei )ANTER

mii

1 0.00

2 0.00

3 0.00

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

Etc. 0.00 0.00

VALOAREA TOTALA A LUCRARILOR 0.00 0.00 0.00

VALOAREA TOTALA A VARIATIILOR 0.00 0.00

DIVERSE SI NEPREVAZUTE

TOTAL 0.00 0.00 0.00

Intocmit Diriginte de şantier,



pag.24 din 35

ANEXA 9



BENEFICIAR:

CONSTRUCTOR:



LISTE DE CANTITATI - BALANTA CANTITATILOR DE COLISTA nr.

Nr. ArticolDescrierea

articoluluiU.M. Cantitatea Pret unitar

Total

(4x5)

Cantitati D

Cumulat AnteriorCertificat

curent

C

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 m3

2

3

4

6 Etc.

Total Lista




pag.25 din 35

ANEXA 10


NR. DE REFERINTA AL PROIECTULUI:BENEFICIAR:

CONSTRUCTOR:



RESTITUIREA AVANSULUI

Certificat

nr.

AVANSUL PLATIT

(mii Lei)

RESTITUIREA AVANSULUI

CUMULAT

(mii Lei)

ANTERIOR

(mii Lei)

1

2

3




pag.26 din 35

ANEXA 11



BENEFICIAR:

CONSTRUCTOR:



CENTRALIZATORUL NOTELOR DE COMANDA SUPLIMENTARA/D

NR. DescriereaAprobat/ In

asteptare

Valoarea totala

a variatiei (+/-)

VALOAREA VARI

CUMULAT A

1

2

3

4

5

TOTAL VALOARE VARIATII




pag.27 din 35

ANEXA 12



BENEFICIAR: Primaria mun. Pitesti

CONSTRUCTOR:DIRIGINTE DE SANTIER:


FOAIE DE ATASAMENT NR.

din LISTA

Constructor: Diriginte de şantier

Lista

Codart.

DESCRIEREA ARTICOLULUI U.M.Cantitateadin Contract

CALCULULCANTITATILOR

CANTITATEA SEMNATURI

CUMULAT ANTERIOR IN LUNA CONSTRUCTORINSPECTOR DESANTIER

Valoric

Procentual

COMENTARII:




pag.28 din 35

ANEXA 13

NOTA DE COMANDA SUPLIMENTARA/DE RENUNTARE

DENUMIREA PROIECTULUI

BENEFICIAR : Primaria mun. Pitesti

CONSTRUCTOR:

N.C.S./N.R. nr/data:

TITLUL

Descriere:

Valoarea :

Valoarea Contractului

Valoare C+M

Valoare diverse si neprevazute

Valoare initiala al Contractului

Valoare initiala C+M

Valoare initiala diverse si neprevazute

Valoarea revizuita a Contractului

Valoare revizuita C+M

Valoare revizuita diverse si

neprevazute

Perioada de timp indusa de

N.C.S./N.R.

Data finalizarii conform Contract

Data finalizarii contractului conform

precedentei N.C.S./N.R. Nr.

Data finalizarii revizuitaIntocmit :

Diriginte de santier:

Avizat:

Proiectant:

Luat la cunostinta:

Constructor:

Aprobat:

Beneficiar de Grant:

Semnatura : Semnatura : Semnatura : Semnatura :

Nume: Nume: Nume: Nume:



pag.29 din 35

ANEXA 13 (continuare)

CONTINUT

1. Preambul

2. Justificari

2.1 Justificari tehnice

2.2 Justificari financiare

3. Listele de cantitati referitoare la aceasta N.C.S./N.R.

4. Balanta N.C.S./N.R. pe Contract

5. Corespondenta relevanta

1. Preambul

Pe parcursul executarii lucrarilor la obiectivul de investitii ..............................................................

ca urmare a verificarii efectuate in data de ............ la obiectul ............ aflat in faza ....... s-au constatat

urmatoarele aspecte:

(Descrierea exacta a situatiei constatate, referitoare la neconcordanta dintre documentatia intocmita si situatia reala din teren, modificarigeo-morfologice ale terenului, obstacole neprevazute intalnite, etc.)

Urmare a celor constatate, au fost convocati pe data de ......... reprezentantii proiectantului,

constructorului si beneficiarului.

In urma analizei la fata locului a situatiei aparute s-a convenit de comun acord ca, in urma analizei

tehnico-economice facute de proiectantul lucrarii asupra celor constatate, acesta va emite o Dispozitie de

Santier pentru rezolvarea situatiei.

La data de ................ a fost emisa Dispozitia de Santier nr.............. in urma careia s-a intocmit Nota de

Comanda Suplimentara/Nota de Renuntare nr................

2. Justificari

2.1 Justificari tehnice

(Se introduc datele cuprinse in Nota de Constatare si Minuta intalnirii, intocmite la fata locului in urma aparitiei

situatiei create si propunerile tehnice de rezolvare stabilite de proiectant si acceptate de beneficiar)

2.2 Justificari financiare

(Se vor introduce datele economice din Dispozitia de Santier emisa de Proiectant, inclusiv capitolul din Devizul General de unde se vorsuporta costurile in cazul Notelor de Comanda Suplimentara dupa compensarea acestora cu Notele de Renuntare, daca exista).

Ca urmare a Dispozitiei de Santier nr................. s-a intocmit devizul financiar al

lucrarilor suplimentare calculate in preturi de oferta/negociate la data de ..................



pag.30 din 35

ANEXA 13 (continuare)

3. Devizul financiar .....................................

4. Sumarul variatiilor pe Contract

Nr.Descriere

Valoare

initialaVariatii

Total

variatie

Valoare

Revizuita

C+M

Valoare

Contract

revizuita

Diverse

si

neprevazute

NR NCS

1

2

3

….

5. Corespondenta relevanta

1. Nota de constatare nr./data ........................

2. Minuta intalnirii nr./data ..........................

3. Dispozitia de Santier nr./data ...........................

4. Proces verbal de negociere nr./data ............................



pag.31 din 35

ANEXA 14



BENEFICIAR:

Primaria mun. Pitesti

CONSTRUCTOR:


RAPORT DE INSPECTARE LUCRARI

DESCRIEREA LUCRARII

DOCUMENTE DE REFERINTA

OBSERVATII CONTACTE

DIRIGINTE DE SANTIER/DATA

RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUTIA/DATA



pag.32 din 35

ANEXA 15

MINUTA SEDINTEI LUNARE

DENUMIREA PROIECTULUI


DIRIGINTE DE SANTIER: ……………………..

CONSTRUCTOR: ……………………..

MINUTA SEDINTEI LUNARE: ……………………..

DATA/LOCATIA: ……………………..

Au participat:

Minuta agreeata de:

Constructor Diriginte de santier

Nume ……………………… Nume ………………………

Functia ……………………... Functia ……………………...

Semnatura ……………………… Semnatura ………………………

Data ……………………… Data ………………………

1

1.1

1.2

Introducere

Sedinta a inceput la <ora> si a fost prezidata de <Nume>, <Functia>care a urat bun venit participantilor.

Minutele sedintelor Precedente au fost agreate si semnate de catreambele parti.

22.1

2.2

2.3

ProgresGeneralLucrari

Obstructionari

NUME REPREZENTIND SEMNATURA



pag.33 din 35

33.1

3.2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

FinanciarPlata avansului

Variatii si pretul final al contractului

Asigurari

Personal cheie

Graficul de esalonare al lucrarilor

Programarea derularii fondurilor

Organizarea de santier, laboratoare

Facilitatile Dirigintelui de santier

Subcontractori si furnizori

Planul de asigurare a calitatii

Materiale

SIGURANTA CIRCULATIEI

Protectia muncii

Protectia mediului

16 Altele

17 Plingeri

18 Inchiderea sedintei si programarea urmatoarei intilniri

Minuta pregatita de: .................. Ziua........ Data:



pag.34 din 35

ANEXA 16

JURNAL DE SANTIER

DENUMIRE OBIECTIV:

1. Lucrari in desfasurare

Articolul din lista de cantitati Locatia/Descrierea art. Cantitatea Forta de munca utilizata Ec

2. Materiale/Lucrari finalizate si verificate/Locatia

3. Ridicari topo efectuate/Verificate/Locatia

4. a) Echipamente aduse in santier 4. b) Echipamente indepartate din santier

5. Starea Vremii

6. Vizitatori in santier

7. Alte observatii

8. Lista documentelor anexate

Intocmit de..................



pag.35 din 35

Anexa 17INVESTITOR _____________________________

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILORNr. ________din ___________

Privind lucrarea ___________________________________________________________ execu

cadrul contractului nr. ____________ din ___________________, incheiat intre_____________________________ si ____________________________________ pentru lucra

_________________________________________

1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. ___________________, eliberata de ____________ , cu valabilitate pana la ____________________________.

Comisia de receptie numita in baza Deciziei nr. _____d in data _______ si-a desfasurat activitateintervalul ________________________, fiind formata din:

Presedinte _________________________________

(nume si prenume)

Membrii _________________________________(nume si prenume)

3. Au mai participat la receptie:__________________________________________

__________________________________________

(nume si prenume) (calitatea)

4. Constatarile comisiei de receptie:

4.1. Din documentatia scrisa si desenata necesara a fi prezentata au lipsit sau sunt incomplete piecuprinse in lista Anexa nr. 1.

4.2. Cantitatile de lucrari cuprinse in lista Anexa nr. 2 nu au fost executate.4.3. Lucrarile cuprinse in lista Anexa nr. 3 nu respecta prevederile proiectului.

5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:

________________________________________________________________________

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:

________________________________________________________________________

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

________________________________________________________________________

8. Prezentul proces- verbal, continand ____ file si ____ anexe numerotate cu un total de ___ file,

a fost incheiat astazi ________ la _______ in _____ exemplare.

Comisia de receptiePresedinte: _____________________ ______________________

Membri: _____________________ ______________________

(Numele, prenumele) (semnatura)Specialisti ______________________ ______________________

(Numele, prenumele) (semnatura)

Documents

sarcini Diriginte.santier