Progetto esecutivo per la riqualificazione della stazione ... Strutture in carpenteria metallica

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Progetto esecutivo per la riqualificazione della stazione ... Strutture in carpenteria metallica

Progetto esecutivo per la riqualificazione della stazione di interscambio di piazzale Ciadini Mestre Venezia

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CAPO I - OGGETTO ED AMMONTARE DEI LAVORI CONDIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'INTERVENTO

CAPO II - PARTE EDILE

CAPO III - PARTE STRUTTURALE

CAPO IV - PARTE IMPIANTI MECCANICI

CAPO V PARTE IMPIANTI ELETTRICI

CLD.PES.GEN.ENN.PR.CSA.00040.01 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Progetto esecutivo per la riqualificazione della stazione di interscambio di piazzale Cialdini Mestre Venezia pagina 1 di 43

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO CAPO I

OGGETTO ED AMMONTARE DEI LAVORI CONDIZIONIPARTICOLARI RIGUARDANTI L'INTERVENTO

CLD.PES.GEN.ENN.PR.CSA.00060.01 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - CAPO I

Progetto esecutivo per la riqualificazione della stazione di interscambio di piazzale Cialdini Mestre Venezia pagina 2 di 43

IndiceCAPO I OGGETTO ED AMMONTARE DEI LAVORI CONDIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI LINTERVENTO ...................................................................4

Art. 1 - Oggetto dellappalto .........................................................................................4Art. 2 - Ammontare dellappalto ...................................................................................5Art. 3 - Forma e principali dimensioni delle opere .....................................................6Art. 4 - Riferimenti planimetrici ed altimetrici .............................................................7Art. 5 - Documentazione di riferimento .......................................................................7Art. 6 - Conoscenza delle condizioni dellappalto ......................................................8Art. 7 - Osservanza del Capitolato Generale e di altre leggi regolamenti e norme . 8Art. 8 - Variazione delle opere progettate ....................................................................9Art. 9 - Consegna dei lavori ..........................................................................................9Art. 10 - Tempo utile per lultimazione dei lavori. Penale per il ritardo ...................10Art. 11 - Cauzione definitiva ........................................................................................11Art. 12 - Stipula e approvazione del contratto ..........................................................12Art. 13 - Responsabilit dellappaltatore ...................................................................12Art. 14 - Oneri ed obblighi a carico dellappaltatore ................................................13Art. 15 - Oneri ed obblighi speciali a carico dellappaltatore ..................................17Art. 16 - Obblighi relativi alle assicurazioni degli operai .........................................20Art. 17 - Misure per la sicurezza fisica dei lavoratori in cantiere ............................20Art. 18 - Trattamento del personale ...........................................................................22Art. 19 - Direzione dei lavori e vigilanza di PMV spa ................................................22Art. 20 - Regola darte nellesecuzione dei lavori .....................................................23Art. 21 - Ordine da tenersi nellandamento dei lavori. Prescrizioni relative ai lavori in genere ......................................................................................................................23Art. 22 - Programma dei lavori ...................................................................................23Art. 23 - Aree da adibire a cantiere ............................................................................24Art. 24 - Espropri e servit .........................................................................................24Art. 25 - Tracciamento delle opere. Segnalazioni .....................................................24Art. 26 - Danni per cause di forza maggiore .............................................................25

CLD.PES.GEN.ENN.PR.CSA.00060.01 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - CAPO I

Progetto esecutivo per la riqualificazione della stazione di interscambio di piazzale Cialdini Mestre Venezia pagina 3 di 43

Art. 27 - Norme generali relative alle interferenze ....................................................25Art. 28 - Variazioni alle opere progettate ...................................................................26Art. 29 - Diminuzione dei lavori ..................................................................................26Art. 30 - Determinazione e approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto .......................................................................................................................27Art. 31 - Eccezioni e riserve dellappaltatore sul registro di contabilit ................27Art. 32 - Lavori eventuali non previsti. Lavori in economia .....................................28Art. 33 - Difetti di costruzione ed esecuzione dei lavori dufficio ...........................29Art. 34 - Sospensioni dei lavori ..................................................................................29Art. 35 - Periodo di garanzia e gratuita manutenzione .............................................30Art. 36 - Ultimazione e collaudo delle opere eseguite ..............................................31Art. 37 - Spese contrattuali .........................................................................................37Art. 38 - Elenco prezzi unitari. Invariabilit dei prezzi ..............................................38Art. 39 - Revisione dei prezzi ......................................................................................38Art. 40 - Domicilio dellappaltatore ............................................................................38Art. 41 - Nomina del rappresentante e del responsabile tecnico dellimpresa per lesecuzione dei lavori ................................................................................................39Art. 42 - Oneri a carico di PMV spa ............................................................................40Art. 43 - Risoluzione del contratto a seguito di reati accertati ................................40Art. 44 - Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarit e grave ritardo nei lavori ................................................................................................40Art. 45 - Provvedimenti conseguenti alla risoluzione del contratto .......................41Art. 46 - Recesso dal contratto ..................................................................................41Art. 47 - Accordo bonario ...........................................................................................41Art. 48 - Definizione delle controversie .....................................................................42Art. 49 - Restituzione grafica delle opere eseguite ..................................................42

CLD.PES.GEN.ENN.PR.CSA.00060.01 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - CAPO I

Progetto definitivo/esecutivo per la riqualificazione della stazione di interscambio di piazzale Cialdini Mestre Venezia pagina 4 di 43

CAPO I OGGETTO ED AMMONTARE DEI LAVORI CONDIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI LINTERVENTO

Art. 1 - Oggetto dellappalto

Lintervento localizzato a Mestre, in Piazzale Cialdini ed delimitato dalla viabilit pubblica e dalla linea del tram e insiste l'area

oggi adibita a parcheggio pubblico soprastante il garage privato e l'aiuola esistente.

L'appalto riguarda la sistemazione degli spazi esterni di piazzale Cialdini e la realizzazione di due edifici di supporto alla

mobilit. Pi in dettaglio lintervento in progetto prevede:

1 la demolizione dello strato superficiale fino al raggiungimento della guaina di impermeabilizzazione posta sull'estradosso

della soletta esistente;

2 la formazione delle opere strutturali in acciaio per determinare le fondazioni in appoggio degli elementi da realizzare;

3 l'adeguamento degli impianti meccanici ed elettrici e raggiungimento dei diversi punti di consegna degli stessi (ENEL,

TELECOM, Acqua, Illuminazione pubblica);

4 la realizzazione della pavimentazione esterna in porfido;

5 la realizzazione delle strutture orizzontali e verticali in acciaio degli edifici;

6 la realizzazione dei paramenti degli edifici;

7 la realizzazione delle coperture degli edifici;

8 la realizzazione degli interni degli edifici (impianti e tramezze);

9 la realizzazione delle strutture verticali delle coperture/pensiline;

10 la realizzazione delle coperture/pensiline;

11 la posa degli impianti di illuminazione pubblica;

12 la posa degli arredi esterni.

Sono compresi nellappalto tutte le opere, le forniture di materiali, limpiego di attrezzature e di manodopera necessarie per dare

il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, con le caratteristiche tecniche,

qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo/esecutivo con i relativi allegati.

Lappaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza dei documenti componenti il progetto definitivo/esecutivo

comprensivo di preliminare, posto a base di gara, che, unitamente al presente capitolato speciale dappalto, fanno parte

integrante del contratto.

Lesecuzione dei lavori sempre e comunque da effettuare secondo le regole dellarte e lappaltatore deve conformarsi alla

massima diligenza nelladempimento dei propri obblighi.

Trova sempre applicazione larticolo 1374 del codice civile.

CLD.PES.GEN.ENN.PR.CSA.00060.01 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - CAPO I

Progetto definitivo/esecutivo per la riqualificazione della stazio