Pliego ME-CCC-LPN-2013-04-GD.pdf

7/22/2019 Pliego ME-CCC-LPN-2013-04-GD.pdf

1/58

Ao del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte

PLIEGO DE CONDICIONES ESPECFICAS PARACONTRATACIN DE OBRAS

REPARACION MENOR DE 863 AULAS EN 91 CENTROS EDUCATIVOSEN DIFERENTES REGIONALES EDUCATIVAS DEL PAS

LICITACIN PBLICA NACIONALME-CCC-LPN-2013-04-GD

Santo Domingo, Distrito NacionalAbril de 2013


2/58

SNCC.P.006Pliego Estndar de Condiciones Especficas de Obras

Documento Estndar del Modelo de Gestin de Compras y Contrataciones Pblicas2

TTAABBLLAADDEECCOONNTTEENNIIDDOO

GENERALIDADES ....................................................................................................................... 5Prefacio ..................................................................................................................................................... 5

PARTE I ..................................................................................................................................... 8PROCEDIMIENTOS DE LA LICITACIN.......................................................................................... 8

Seccin I .................................................................................................................................................... 8Instrucciones a los Oferentes (IAO) ........................................................................................................... 8

1.1 Objetivos y Alcance ...................................................................................................................................... 81.2 Definiciones e Interpretaciones ..................................................................................................................... 81.3 Idioma .......................................................................................................................................................... 121.4 Precio de la Oferta ........................................................................................................................................ 121.5 Moneda de la Oferta ..................................................................................................................................... 131.6 Normativa Aplicable .................................................................................................................................... 131.7 Competencia Judicial ................................................................................................................................... 131.8 De la Publicidad ........................................................................................................................................... 131.9 Etapas de la Licitacin ................................................................................................................................ 141.10 rgano de Contratacin ............................................................................................................................. 141.11 Atribuciones ............................................................................................................................................... 141.12 rgano Responsable del Proceso ............................................................................................................... 151.13 Exencin de Responsabilidades ................................................................................................................. 151.14 Prcticas Corruptas o Fraudulentas ............................................................................................................ 151.15 De los Oferentes/Proponentes Hbiles e Inhbiles ..................................................................................... 151.16 Prohibicin de Contratar ............................................................................................................................ 161.17 Demostracin de Capacidad para Contratar ............................................................................................... 171.18 Representante Legal ................................................................................................................................... 181.19 Agentes Autorizados .................................................................................................................................. 181.20 Subsanaciones ............................................................................................................................................ 181.21 Rectificaciones Aritmticas........................................................................................................................ 191.22 Garantas .................................................................................................................................................... 191.22.1 Garanta de la Seriedad de la Oferta ........................................................................................................ 191.22.2 Garanta de Fiel Cumplimiento de Contrato ........................................................................................... 201.23 Devolucin de las Garantas ...................................................................................................................... 201.24 Garanta de Buen Uso del Anticipo ............................................................................................................ 211.25 Garanta Adicional ..................................................................................................................................... 211.26 Consultas, Circulares y Enmiendas ............................................................................................................ 211.27 Direccin .................................................................................................................................................... 211.28 Circulares ................................................................................................................................................... 221.29 Enmiendas .................................................................................................................................................. 221.30 Visita al lugar de las Obras ........................................................................................................................ 221.31 Reclamos, Impugnaciones y Controversias ............................................................................................... 22

Seccin II ................................................................................................................................................. 24Datos de la Licitacin (DDL) ..................................................................................................................... 242.1 Objeto de la Licitacin ................................................................................................................................. 24

2.2 Procedimiento de Seleccin ......................................................................................................................... 272.3 Fuente de Recursos ...................................................................................................................................... 272.4 Condiciones de Pago .................................................................................................................................... 272.5 Cronograma de la Licitacin ........................................................................................................................ 282.6 Disponibilidad y Adquisicin del Pliego de Condiciones ............................................................................ 292.7 Conocimiento y Aceptacin del Pliego de Condiciones .............................................................................. 302.8 Especificaciones Tcnicas ............................................................................................................................ 302.9 Tiempo Estimado de Ejecucin de la Obra .................................................................................................. 302.10 Presentacin de Propuestas Tcnicas y Econmicas Sobre A y Sobre B ............................................ 30


3/58



2.11 Lugar, Fecha y Hora ................................................................................................................................... 312.12 Forma para la Presentacin de los Documentos Contenidos en el Sobre A.......................................... 312.13 Documentacin a Presentar ........................................................................................................................ 312.14 Presentacin de la Documentacin Contenida en el Sobre B ................................................................. 35

Seccin III ................................................................................................................................................ 38Apertura y Validacin de Ofertas ............................................................................................................. 383.1 Procedimiento de Apertura de Sobres .......................................................................................................... 38

3.2 Apertura de Sobre A, contentivo dePropuestas Tcnicas ........................................................................ 383.3 Validacin y Verificacin de Documentos .................................................................................................. 383.4 Criterios de Evaluacin ................................................................................................................................ 393.5 Apertura de los Sobres B, Contentivos de Propuestas Econmicas .......................................................... 423.6 Confidencialidad del Proceso ....................................................................................................................... 433.7 Plazo de Mantenimiento de Oferta ............................................................................................................... 433.8 Evaluacin Oferta Econmica ...................................................................................................................... 433.9 Evaluacin Combinada: Oferta Tcnica y Oferta Econmica ...................................................................... 44

Adjudicacin ............................................................................................................................................ 454.1 Criterios de Adjudicacin ............................................................................................................................ 454.2 Empate entre Oferente .................................................................................................................................. 464.3 Acuerdo de Adjudicacin ............................................................................................................................. 474.4 Adjudicaciones Posteriores .......................................................................................................................... 47

PARTE 2 .................................................................................................................................. 48CONTRATO............................................................................................................................. 48

Seccin V ................................................................................................................................................ 48Disposiciones Sobre los Contratos.......................................................................................................... 48

5.1 Condiciones Generales del Contrato ............................................................................................................ 485.1.1 Validez del Contrato ................................................................................................................................. 485.1.2 Garanta de Fiel Cumplimiento de Contrato ............................................................................................. 485.1.3 Perfeccionamiento del Contrato ................................................................................................................ 485.1.4 Plazo para la Suscripcin del Contrato...................................................................................................... 485.1.5 Ampliacin o Reduccin de la Contratacin ............................................................................................. 485.1.6 Finalizacin del Contrato .......................................................................................................................... 495.1.7 Subcontratos .............................................................................................................................................. 495.2 Condiciones Especficas del Contrato .......................................................................................................... 495.2.1 Vigencia del Contrato ............................................................................................................................... 49

Seccin VI................................................................................................................................................ 49Incumplimiento del Contrato .................................................................................................................... 49

6.1 Se considerar Incumplimiento del Contrato ............................................................................................... 496.2 Efectos del Incumplimiento ......................................................................................................................... 496.3 Tipos de Incumplimientos ............................................................................................................................ 506.4 Sanciones ..................................................................................................................................................... 50

PARTE 3 .................................................................................................................................. 51DE LAS OBRAS ........................................................................................................................ 51

Seccin VII ............................................................................................................................................... 51Ejecucin y Recepcin de la Obra............................................................................................................ 51

7.1 Inicio de la Construccin ............................................................................................................................. 517.2 Recepcin Provisional .................................................................................................................................. 517.3 Recepcin Definitiva .................................................................................................................................... 517.4 Garanta de Vicios Ocultos .......................................................................................................................... 51


4/58



Seccin VIII .............................................................................................................................................. 52Obligaciones de las Partes ...................................................................................................................... 52

8.1. Obligaciones de la Entidad Contratante ...................................................................................................... 528.2 Obligaciones del Contratista ........................................................................................................................ 528.2.1 Normas Tcnicas ....................................................................................................................................... 528.2.2 Seguridad .................................................................................................................................................. 538.2.3 Vas de Acceso y Obras Provisionales ...................................................................................................... 548.2.4 Responsabilidad de Seguros ...................................................................................................................... 548.2.5 Seguro contra daos a terceros .................................................................................................................. 558.2.6 Seguro contra accidentes de trabajo .......................................................................................................... 558.2.7 Proteccin de la Mano de Obra y Condiciones de Trabajo ....................................................................... 558.2.8 Seguridad Industrial .................................................................................................................................. 568.2.9 Contabilidad del Contratista ...................................................................................................................... 56

Seccin IX................................................................................................................................................ 57Formularios ............................................................................................................................................. 57

9.1 Formularios Tipo.......................................................................................................................................... 579.2 Anexos ......................................................................................................................................................... 57


5/58



GENERALIDADES

Prefacio

Este modelo estndar de Pliego de Condiciones Especficas para la ejecucin o contratacin Obras, hasido elaborado por la Direccin General de Contrataciones Pblicas, para ser utilizado en losProcedimientos de Licitaciones regidos por la Ley No. 340-06, de fecha dieciocho (18) de agosto del dosmil seis (2006), sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, sumodificatoria contenida en la Ley No. 449-06, de fecha seis (06) de diciembre del dos mil seis (2006), y suReglamento de Aplicacin emitido mediante el Decreto No. 543-12 de fecha seis (6) de septiembre del2012.A continuacin se incluye una breve descripcin de su contenido.


6/58



PARTE 1PROCEDIMIENTOS DE LICITACIN

Seccin I. Instrucciones a los Oferentes (IAO)

Esta seccin contiene informacin general sobre el Procedimiento de Licitacin. Las

disposiciones de esta seccin son de uso obligatorio en todos los procedimientos deLicitacin para la Contratacin de Obras regidos por la Ley No. 340-06 sobre Compras yContrataciones con modificaciones de Ley No. 449-06 y su Reglamento de aplicacinaprobado mediante Decreto No. 543-12.

Seccin II. Datos de la Licitacin (DDL)

Esta seccin contiene disposiciones especficas para la Contratacin de Obra yproporciona informacin al Oferente de cmo preparar sus Ofertas.

Seccin III. Apertura y Validacin de Ofertas

Esta seccin incluye el procedimiento de apertura y validacin de Ofertas, Tcnicas yEconmicas, incluye los criterios de evaluacin y el procedimiento de Estudio de Precios.

Seccin IV. Adjudicacin

Esta seccin incluye los Criterios de Adjudicacin y el Procedimiento para AdjudicacionesPosteriores.

PARTE 2CONTRATO

Seccin V. Disposiciones sobre los ContratosEsta seccin incluye el Contrato, el cual, una vez perfeccionado no deber ser modificado,salvo los aspectos a incluir de las correcciones o modificaciones que se hubiesen hecho ala oferta seleccionada y que estn permitidas bajo las Instrucciones a los Oferentes y lasCondiciones Generales del Contrato.

Incluye las clusulas generales y especficas que debern incluirse en todos los contratos.

Seccin VI. Incumplimiento de Contrato

Esta seccin incluye los efectos del incumplimiento, los tipos de incumplimiento y lassanciones que devienen de estos.

PARTE 3OBRAS

Seccin VII. Ejecucin y Recepcin de Obras

Esta seccin incluye los requisitos de entrega de las Obras, la Recepcin Provisional y laRecepcin Definitiva.


7/58



Seccin VIII. Obligaciones de las Partes

Esta seccin incluye las obligaciones tanto de la entidad contratante como las delcontratista.

Seccin IX. Formularios Tipo

Esta seccin contiene los formularios de informacin sobre el oferente, presentacin deoferta y garantas que el oferente deber presentar conjuntamente con la oferta.


8/58



PARTE IPROCEDIMIENTOS DE LA LICITACIN

Seccin IInstrucciones a los Oferentes (IAO)

1.1Objetivos y Alcance

El objetivo del presente documento es establecer el conjunto de clusulas jurdicas, econmicas, tcnicasy administrativas, de naturaleza reglamentaria, por el que se fijan los requisitos, exigencias, facultades,derechos y obligaciones de las personas naturales o jurdicas, nacionales o extranjeras, que deseenparticipar en la Licitacin para la Reparacin Menor de 863 Aulas en 91 Centros Educativos endiferentes Regionales del Pas llevada a cabo por el Ministerio de Educacin (Referencia: ME-CCC-LPN-2013-04-GD).

Este documento constituye la base para la preparacin de las Ofertas. Si el Oferente/Proponente omite

suministrar alguna parte de la informacin requerida en el presente Pliego de Condiciones Especficas opresenta una informacin que no se ajuste sustancialmente en todos sus aspectos al mismo, el riesgoestar a su cargo y el resultado podr ser el rechazo de su Propuesta.

1.2 Definiciones e Interpretaciones

A los efectos de este Pliego de Condiciones Especficas, las palabras y expresiones que se inician conletra mayscula y que se citan a continuacin tienen el siguiente significado:

Adjudicatario: Oferente/Proponente a quien se le adjudica el Contrato.

Agentes Autorizados: Personas naturales designadas como tales por los Oferentes/Proponentes a losfines de realizar en nombre de ellos determinados trmites en el proceso.

Anlisis de Costo:Anlisis del Precio de los puntos de partida.

Bienes: Equipos que El Oferente est obligado a suministrar a la Entidad Contratante, segn lasexigencias del presente Pliego de Condiciones Especficas.

Caso Fortuito: Acontecimiento que no ha podido preverse, o que previsto no ha podido evitarse, por serextrao a la voluntad de las personas.

Certificado de Recepcin Definitiva:El o los certificados expedidos por el Supervisor al Contratista alfinal del o de los perodos de garanta, en el que se declare que el Contratista ha cumplido susobligaciones contractuales.

Circular: Aclaracin que la Entidad Contratante emite de oficio o para dar respuesta a las consultasplanteadas por los Oferentes/Proponentes con relacin al contenido del Pliego de Condiciones,formularios, anexos u otra Circular y que se hace de conocimiento de todos los Oferentes/Proponentes.Comit de Compras y Contrataciones: rgano Administrativo de carcter permanente responsable de ladesignacin de los peritos que elaborarn las especificaciones tcnicas del bien a adquirir y del servicio u


9/58



obra a contratar, la aprobacin de los Pliegos de Condiciones Especficas, del Procedimiento de Selecciny el dictamen emitido por los peritos designados para evaluar ofertas.

Compromiso de Confidencialidad: Documento suscrito por el Oferente/Proponente para recibirinformacin de la Licitacin.

Consorcio: Asociacin de personas jurdicas que no constituyen un ente con personalidad jurdicaindependiente y que se establece con el objeto de participar en la Licitacin.

Consulta: Comunicacin escrita, remitida por un Oferente/Proponente conforme al procedimientoestablecido y recibida por la Entidad Contratante, solicitando aclaracin, interpretacin o modificacinsobre aspectos relacionados exclusivamente con el Pliego de Condiciones.

Contrato: Documento suscrito entre la institucin y el Adjudicatario elaborado de conformidad con losrequerimientos establecidos en el Pliego de Condiciones Especficas y en la Ley.

Contratista: Oferente/Proponente que habiendo participado en la Licitacin Pblica Nacional, resultaadjudicatario del Contrato de acuerdo al Pliego de Condiciones Especficas.

Credenciales:Documentos que un Oferente/Proponente presenta en la forma establecida en el Pliego deCondiciones Especfica, para ser evaluados y calificados por el Comit de Compras y Contrataciones conel fin de seleccionar los Proponentes Habilitados, para participar en el proceso de Licitacin.

Cronograma de Actividades: Cronologa del Proceso de Licitaciones.

Cronograma de Ejecucin: Documento que contiene el Cronograma de Ejecucin de las actividades y elPlan de Trabajo para entrega de la Obra objeto de la Licitacin.

Desglose de Precios Unitarios:La lista detallada de tarifas y precios que muestren la composicin decada uno de los precios de las partidas que intervienen en el Presupuesto Detallado.

Diseo Arquitectnico:Conforme a los planos de construccin y las Especificaciones Tcnicas.

Empresa Vinculada: Empresa subsidiaria, afiliada y/o controlante. Se considera que una empresa essubsidiaria a otra cuando esta ltima controla a aquella, y es afiliada con respecto a otra u otras, cuandotodas se encuentran bajo un control comn. Empresas controlantes son aquellas que estn en posibilidadde controlar a otras, ya sea por su participacin directa o indirecta en ms del cincuenta por ciento (50%)del capital, o en ms del cincuenta por ciento (50%) de los votos de las Asambleas, o en el control de ladireccin de las empresas subsidiarias.

Emplazamiento: Los terrenos proporcionados por la Entidad Contratante, en los cuales debe ejecutarse laObra, y otros lugares que citados en el Contrato formen parte del emplazamiento.

Entidad Contratante:El organismo, rgano o dependencia del sector pblico, del mbito de aplicacin dela Ley No. 340-06, que ha llevado a cabo un proceso contractual y celebra un Contrato.

Estado:Estado Dominicano.


10/58



Enmienda: Comunicacin escrita, emitida por la Entidad Contratante, con el fin de modificar el contenidodel Pliego de Condiciones Especficas, formularios, anexos u otra Enmienda y que se hace deconocimiento de todos los Oferentes/Proponentes.

Especificaciones Tcnicas:Documentos contentivos de las Especificaciones Tcnicas requeridas.

Fuerza Mayor: Cualquier evento o situacin que escapen al control de la Entidad Contratante, imprevisiblee inevitable, y sin que est envuelta su negligencia o falta, como son, a manera enunciativa pero nolimitativa, epidemias, guerras, actos de terroristas, huelgas, fuegos, explosiones, temblores de tierra,accidentes, catstrofes, inundaciones y otras perturbaciones ambientales mayores, condiciones severas einusuales del tiempo.

Interesado: Cualquier persona natural o jurdica que tenga inters en cualquier procedimiento decontratacin que se est llevando a cabo.

Licitacin Pblica Nacional: Es el procedimiento administrativo mediante el cual las entidades del Estado

realizan un llamado pblico y abierto, convocando a los interesados para que formulen propuestas, deentre las cuales seleccionar la ms conveniente conforme a los Pliegos de Condicionescorrespondientes. Va dirigida a los Contratista nacionales o extranjeros domiciliados legalmente en el pas.

Licitacin Restringida: Es la invitacin a participar a un nmero limitado de Contratista que puedenatender el requerimiento, debido a la especialidad de las Obras a ejecutarse, razn por la cual slo puedeobtenerse un nmero limitado de participantes, de los cuales se invitar un mnimo de cinco (5) Oferentescuando el registro sea mayor. No obstante ser una licitacin restringida se har de conocimiento pblicopor los medios previstos.

Lder del Consorcio:Persona natural o jurdica del Consorcio que ha sido designada como tal.

Mxima Autoridad Ejecutiva: El titular o el representante legal de la Entidad Contratante o quien tenga laautorizacin para celebrar Contrato.

Notificacin de la Adjudicacin: Notificacin escrita al Adjudicatario y a los dems participantes sobrelos resultados finales del Procedimiento de Licitacin, dentro de un plazo de cinco (05) das hbilescontados a partir del Acto de Adjudicacin.

Oferta Econmica: Precio fijado por el Oferente en su Propuesta.

Oferta Tcnica: Especificaciones de carcter tcnico-legal de las Obras a ser ejecutadas.

Obras: Son los trabajos relacionados con la construccin, reconstruccin, demolicin, reparacin orenovacin de edificios, vialidad, transporte, estructuras o instalaciones, la preparacin del terreno, laexcavacin, la edificacin, la provisin e instalacin de equipo fijo, la decoracin y el acabado, y losservicios accesorios a esos trabajos, como la perforacin, la labor topogrfica, la fotografa por satlite, losestudios ssmicos y otros servicios similares estipulados en el contrato, si el valor de esos servicios noexcede del de las propias Obras.

Obra adicional o complementaria: Aquella no considerada en los documentos de Licitacin ni en elContrato, cuya realizacin resulta indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de


11/58



la Obra principal y que d lugar a un presupuesto adicional que no supere el 25% del monto totalAdjudicado.

Oferente/Proponente:Persona natural o jurdica legalmente capacitada para participar en el proceso deLicitacin.

Oferente/Proponente Habilitado: Aquel que participa en el proceso de Licitacin y resulta Conforme en lafase de Evaluacin Tcnica del Proceso.

Planos Detallados:Los planos proporcionados por la Entidad Contratante al Contratista.

Peritos: Funcionarios expertos en la materia del proceso llevado a cabo, de la Entidad Contratante, deotra entidad pblica o contratados para el efecto y que colaborarn asesorando, analizando y evaluandopropuestas, elaborando los informes que contengan los resultados y sirvan de sustento para las decisionesque deba adoptar el Comit de Compras y Contrataciones.

Prcticas de Colusin: Es un acuerdo entre dos o ms partes, diseado para obtener un propsitoimpropio, incluyendo el influenciar inapropiadamente la actuacin de otra parte.

Prcticas Coercitivas: Es daar o perjudicar, o amenazar con daar o perjudicar directa o indirectamentea cualquier parte, o a sus propiedades para influenciar inapropiadamente la actuacin de una parte.

Prcticas Obstructivas: Es destruir, falsificar, alterar u ocultar en forma deliberada pruebas importantesrespecto de su participacin en un proceso de compra o incidir en la investigacin o formular declaracionesfarsas a los investigadores con la intensin de impedir sustancialmente una investigacin de la EntidadContratante referente a acusaciones sobre prcticas corruptas, fraudulentas, coercitivas, o colusorias y/oamenazar, acosar o intimidar a una parte con el propsito de impedir que dicha parte revele lo que sabeacerca de asuntos pertinentes a la investigacin, o que lleve adelante la investigacin, o la ejecucin de uncontrato.

Pliego de Condiciones Especficas:Documento que contiene todas las condiciones por las que habrnde regirse las partes en la presente Licitacin.

Representante Legal:Persona fsica o natural acreditada como tal por el Oferente/ Proponente.

Resolucin de la Adjudicacin: Acto Administrativo mediante el cual el Comit de Compras yContrataciones procede a la Adjudicacin al/los oferente(s) del o los Contratos objeto del procedimiento decompra o contratacin.

Sobre: Paquete que contiene las credenciales del Oferente/Proponente y las Propuestas Tcnicas oEconmicas.

Supervisor: Persona natural o jurdica, competente, designada por el Contratista, responsable de dirigir osupervisar la ejecucin de acuerdo con el diseo, planos, tiempo de ejecucin, presupuestos yespecificaciones tcnicas y de construccin del Contrato de Obra y en quien el Contratista puede delegarderechos y/o poderes con arreglo al Contrato.


12/58



Unidad Operativa de Compras y Contrataciones (UOCC): Unidad encargada de la parte operativa delos procedimientos de Compras y Contrataciones.

Capacidad de Adjudicacin: Se refiere al monto total adjudicable al oferente, basado en la capacidadfinanciera, crdito, otros contratos abiertos con la institucin (Como Contratista principal, Miembro de

consorcio o accionista) y la capacidad operativa del oferente.

Para la interpretacin del presente Pliego de Condiciones Especficas:

Las palabras o designaciones en singular deben entenderse igualmente al plural yviceversa, cuando la interpretacin de los textos escritos lo requiera.

El trmino por escritosignifica una comunicacin escrita con prueba de recepcin. Toda indicacin a captulo, numeral, inciso, Circular, Enmienda, formulario o anexo se

entiende referida a la expresin correspondiente de este Pliego de Condiciones Especficas, salvo indicacin expresa en contrario. Los ttulos de captulos, formularios y

anexos son utilizados exclusivamente a efectos indicativos y no afectarn suinterpretacin. Las palabras que se inician en mayscula y que no se encuentran definidas en este

documento se interpretarn de acuerdo a las normas legales dominicanas. Toda clusula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura a criterio de la Entidad

Contratante, se interpretar en el sentido ms favorable a sta. Las referencias a plazos se entendern como das calendario, salvo que expresamente se

utilice la expresin de das hbiles, en cuyo caso sern d as hbiles de acuerdo con lalegislacin dominicana.

1.3 Idioma

El idioma oficial de la presente Licitacin es el espaol, por tanto, toda la correspondencia y documentosgenerados durante el procedimiento que intercambien el Oferente/Proponente y el Comit de Compras yContrataciones debern ser presentados en este idioma o, de encontrarse en idioma distinto, deberncontar con la traduccin al espaol realizada por un intrprete judicial debidamente autorizado.

1.4 Precio de la Oferta

Los precios cotizados por el Oferente en el Formulario de Presentacin de Oferta Econmica debernajustarse a los requerimientos que se indican a continuacin.

Todas las partidas debern enumerarse y cotizarse por separado en el Formulario de Presentacin deOferta Econmica. (Listado de Partidas). Si un formulario de Oferta Econmica detalla partidas pero no lacotiza, se asumir que est incluido en el precio total de la Oferta. Asimismo, cuando alguna partida noaparezca en el formulario de Oferta Econmica se asumir de igual manera, que est incluida en el preciototal de la Oferta.

Los precios cotizados por el Oferente sern fijos durante la ejecucin del Contrato y no estarn sujetos aninguna variacin por ningn motivo, salvo lo establecido en los Datos de la Licitacin.


13/58



1.5 Moneda de la Oferta

El precio en la Oferta deber estar expresado en moneda nacional, (Pesos Dominicanos, RD$), aexcepcin de los Contratos de suministros desde el exterior, en los que podr expresarse en la monedadel pas de origen de los mismos.

1.6 Normativa Aplicable

El proceso de Licitacin, el Contrato y su posterior ejecucin se regirn por la Constitucin de la RepblicaDominicana, Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones,de fecha dieciocho (18) de agosto del 2006, su modificatoria contenida en la Ley 449-06 de fecha seis (06)de diciembre del 2006; y su Reglamento de Aplicacin emitido mediante el Decreto 543-12, de fecha seis(06) de septiembre del 2012, por las normas que se dicten en el marco de la misma, as como por elpresente Pliego de Condiciones y por el Contrato a intervenir.

Todos los documentos que integran el Contrato sern considerados como recprocamente explicativos.

Para la aplicacin de la norma, su interpretacin o resolucin de conflictos o controversias, se seguir elsiguiente orden de prelacin:

1) La Constitucin de la Repblica Dominicana2) La Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones,

de fecha 18 de agosto del 2006 y su modificatoria contenida en la Ley 449-06 de fecha seis (06)de diciembre del 2006;

3) El Reglamento de Aplicacin de la Ley No. 340-06, emitido mediante el Decreto 543-12, de fechaseis (06) de septiembre del 2012.

4) El Pliego de Condiciones Especficas.5) La Oferta y las muestras que se hubieren acompaado.6) La Adjudicacin.7) El Contrato.8) La Orden de Compra.

1.7 Competencia Judicial

Todo litigio, controversia o reclamacin resultante de este documento y/o el o los Contratos a intervenir,sus incumplimientos, interpretaciones, resoluciones o nulidades sern sometidos al Tribunal ContenciosoAdministrativo conforme al procedimiento establecido en la Ley 13-07, de fecha cinco (05) de febrero del2007, que instituye el Tribunal Contencioso, Tributario y Administrativo. De igual modo, y de comnacuerdo entre las partes, podrn acogerse al procedimiento de Arbitraje Comercial de la RepblicaDominicana, de conformidad con las disposiciones de la Ley No. 479-08, de fecha treinta (30) de diciembredel dos mil ocho (2008).

1.8 De la Publicidad

La convocatoria a presentar Ofertas en las Licitaciones Pblicas deber efectuarse mediante lapublicacin, al menos en dos (02) diarios de circulacin nacional por el trmino de dos (2) dasconsecutivos, con un mnimo de treinta (30) das hbiles de anticipacin a la fecha fijada para laapertura, computados a partir del da siguiente a la ltima publicacin.


14/58



La convocatoria a presentar Ofertas en las Licitaciones Restringidas deber efectuarse mediante lapublicacin de avisos en la pgina Web de la institucin, por el trmino de dos (2) das consecutivos, conun mnimo de veinte (20) das hbiles de anticipacin a la fecha fijada para la presentacin de lasOfertas, computados a partir del da siguiente a la ltima publicacin.

En la Declaratoria de Desierto, la Entidad Contratante podr reabrirlo dando un plazo para la presentacinde Propuestas de hasta un cincuenta por ciento (50%)del plazo del proceso fallido.

La comprobacin de que en un llamado a Licitacin Pblica se hubieran omitido los requisitos depublicidad, dar lugar a la cancelacin inmediata del procedimiento por parte de la autoridad de aplicacinen cualquier estado de trmite en que se encuentre.

1.9 Etapas de la Licitacin

Las Licitaciones podrn ser de Etapa nica o de Etapas Mltiples.

Etapa nica:Cuando la comparacin de las Ofertas y de la calidad de los Oferentes se realiza en un mismo acto.

Etapa Mltiple:

Cuando las Ofertas Tcnicas y las Ofertas Econmicas se evalan en etapas separadas:

Etapa I:Se inicia con el proceso de entrega de los Sobres A,contentivos de las Ofertas Tcnicas, enacto pblico y en presencia de Notario Pblico. Concluye con la valoracin de las Ofertas Tcnicas y laResolucin emitida por el Comit de Compras y Contrataciones sobre los resultados del Proceso deHomologacin.

Etapa II: Se inicia con la apertura y lectura en acto pblico y en presencia de Notario Pblico de lasOfertas Econmicas Sobre B, que se mantenan en custodia y que resultaron habilitados en la primeraetapa del procedimiento, y concluye con la Resolucin de Adjudicacin a los Oferentes/Proponentes.

1.10 rgano de Contratacin

El rgano administrativo competente para la contratacin de los Bienes a ser adquiridos es la EntidadContratante en la persona de la Mxima Autoridad Ejecutiva de la institucin.

1.11 Atribuciones

Son atribuciones de la Entidad Contratante, sin carcter limitativo, las siguientes:

a) Definir la Unidad Administrativa que tendr la responsabilidad tcnica de la gestin.b) Nombrar a los Peritos.c) Determinar funciones y responsabilidades por unidad partcipe y por funcionario vinculado al

proceso.


15/58



d) Cancelar, suspender, declarar desierta o nula, total o parcialmente la Licitacin, por las causasque considere pertinentes. En consecuencia, podr efectuar otras Licitaciones en los trminos ycondiciones que determine.

1.12 rgano Responsable del Proceso

El rgano responsable del proceso de Licitacin es el Comit de Compras y Contrataciones. El Comit deCompras y Contrataciones est integrado por cinco (05) miembros:

El funcionario de mayor jerarqua de la institucin, o quien este designe, quien lo presidir; El Director Administrativo Financiero de la entidad, o su delegado; El Consultor Jurdico de la entidad, quien actuar en calidad de Asesor Legal; El Responsable del rea de Planificacin y Desarrollo o su equivalente; El Responsable de la Oficina de Libre Acceso a la Informacin.

1.13 Exencin de Responsabilidades

El Comit de Compras y Contrataciones no estar obligado a declarar habilitado y/o Adjudicatario a ningnOferente/Proponente que haya presentado sus Credenciales y/u Ofertas, si las mismas no demuestranque cumplen con los requisitos establecidos en el presente Pliego de Condiciones Especficas.

1.14 Prcticas Corruptas o Fraudulentas

Las prcticas corruptas o fraudulentas comprendidas en el Cdigo Penal o en de la ConvencinInteramericana contra la Corrupcin, o cualquier acuerdo entre proponentes o con terceros, queestablecieren prcticas restrictivas a la libre competencia, sern causales determinantes del rechazo de lapropuesta en cualquier estado del procedimiento de seleccin, o de la rescisin del Contrato, si ste ya sehubiere celebrado. A los efectos anteriores se entender por:

a) prctica corrupta,al ofrecimiento, suministro, aceptacin o solicitud de cualquier cosa de valorcon el fin de influir en la actuacin de un funcionario pblico con respecto al proceso decontratacin o a la ejecucin del Contrato, y,

b) prctica fraudulenta,a una tergiversacin de los hechos con el fin de influir en un proceso decontratacin o en la ejecucin de un Contrato de obra pblica en perjuicio del contratante; laexpresin comprende las prcticas colusorias entre los licitantes (con anterioridad o posterioridada la presentacin de las ofertas) con el fin de establecer precios de oferta a niveles artificiales y nocompetitivos y privar al contratante de las ventajas de la competencia libre y abierta.

1.15 De los Oferentes/Proponentes Hbiles e Inhbiles

Toda persona natural o jurdica, nacional o extranjera que haya adquirido el Pliego de Condiciones, tendrderecho a participar en la presente Licitacin, siempre y cuando rena las condiciones exigidas y no seencuentre afectada por el rgimen de prohibiciones establecido en el presente Pliego de Condiciones.


16/58



1.16 Prohibicin de Contratar

No podrn participar como Oferentes/Proponentes, en forma directa o indirecta, las personas fsicas o

sociedades comerciales que se relacionan a continuacin:1) El Presidente y Vicepresidente de la Repblica; los Secretarios y Subsecretarios de Estado;

los Senadores y Diputados del Congreso de la Repblica; los Magistrados de la SupremaCorte de Justicia, de los dems tribunales del orden judicial, de la Cmara de Cuentas y dela Junta Central Electoral; los Sndicos y Regidores de los Ayuntamientos de los Municipios ydel Distrito Nacional; el Contralor General de la Repblica y el Subcontralor; el Director dePresupuesto y Subdirector; el Director Nacional de Planificacin y el Subdirector; elProcurador General de la Repblica y los dems miembros del Ministerio Pblico; elTesorero Nacional y el Subtesorero y dems funcionarios de primer y segundo nivel dejerarqua de las instituciones incluidas bajo el mbito de aplicacin de la Ley No. 340-06;

2) Los jefes y subjefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, as como el jefe y subjefes dela Polica Nacional;

3) Los funcionarios pblicos con injerencia o poder de decisin en cualquier etapa delprocedimiento de contratacin administrativa;

4) Todo personal de la entidad contratante;

5) Los parientes por consanguinidad hasta el tercer grado o por afinidad hasta el segundogrado, inclusive, de los funcionarios relacionados con la contratacin cubiertos por laprohibicin, as como los cnyuges, las parejas en unin libre, las personas vinculadas conanloga relacin de convivencia afectiva o con las que hayan procreado hijos, ydescendientes de estas personas;

6) Las personas jurdicas en las cuales las personas naturales a las que se refieren losNumerales 1 al 4 tengan una participacin superior al diez por ciento (10%) del capital social,dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la convocatoria;

7) Las personas fsicas o jurdicas que hayan intervenido como asesoras en cualquier etapa delprocedimiento de contratacin o hayan participado en la elaboracin de las especificacionestcnicas o los diseos respectivos, salvo en el caso de los contratos de supervisin;

8) Las personas fsicas o jurdicas que hayan sido condenadas mediante sentencia que hayaadquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada por delitos de falsedad o contra lapropiedad, o por delitos de cohecho, malversacin de fondos pblicos, trfico de influencia,prevaricacin, revelacin de secretos, uso de informacin privilegiada o delitos contra lasfinanzas pblicas, hasta que haya transcurrido un lapso igual al doble de la condena. Si lacondena fuera por delito contra la administracin pblica, la prohibicin para contratar con elEstado ser perpetua;


17/58



9) Las empresas cuyos directivos hayan sido condenados por delitos contra la administracinpblica, delitos contra la fe pblica o delitos comprendidos en las convencionesinternacionales de las que el pas sea signatario;

10)Las personas fsicas o jurdicas que se encontraren inhabilitadas en virtud de cualquier

ordenamiento jurdico;11)Las personas que suministraren informaciones falsas o que participen en actividades ilegales

o fraudulentas relacionadas con la contratacin;

12)Las personas naturales o jurdicas que se encuentren sancionadas administrativamente coninhabilitacin temporal o permanente para contratar con entidades del sector pblico, deacuerdo a lo dispuesto por la presente ley y sus reglamentos;

13)Las personas naturales o jurdicas que no estn al da en el cumplimiento de susobligaciones tributarias o de la seguridad social, de acuerdo con lo que establezcan las

normativas vigentes;PARRAFO I: Para los funcionarios contemplados en los Numerales 1 y 2, la prohibicin se extenderhasta seis (6) meses despus de la salida del cargo.

PARRAFO II: Para las personas incluidas en los Numerales 5 y 6 relacionadas con el personal referido enel Numeral 3, la prohibicin ser de aplicacin en el mbito de la institucin en que estos ltimos prestanservicios.

En adicin a las disposiciones del Artculo 14 de la Ley No. 340-06 con sus modificaciones NO podrn serOferentes ni contratar con el Estado Dominicano, los Oferentes que hayan sido inhabilitados temporal opermanentemente por la Direccin General de Contrataciones Pblicas en su calidad de rgano Rectordel Sistema. En el caso de inhabilitacin temporal, la prohibicin ser por el tiempo establecido por elrgano Rector. Tampoco podrn contratar con el Estado dominicano los proveedores que no hayanactualizado sus datos en el Registro de Proveedores del Estado.

1.17 Demostracin de Capacidad para Contratar

Los Oferentes/Proponentes deben demostrar que:

1) No estn embargados, en estado de quiebra o en proceso de liquidacin; sus negocios nohan sido puestos bajo administracin judicial, y sus actividades comerciales no han sidosuspendidas ni se ha iniciado procedimiento judicial en su contra por cualquiera de losmotivos precedentes;

2) Han cumplido con sus obligaciones tributarias y de seguridad social;

3) Han cumplido con las dems condiciones de participacin, establecidas de antemano en losavisos y el presente Pliego de Condiciones;

4) Se encuentran legalmente domiciliados y establecidos en el pas, cuando se trate delicitaciones nacionales;


18/58



5) Que los fines sociales sean compatibles con el objeto contractual;

6) Que ni ellos ni su personal directivo, hayan sido condenados por un delito relativo a suconducta profesional o por declaracin falsa o fraudulenta acerca de su idoneidad para firmarun Contrato adjudicado.

1.18 Representante Legal

Todos los documentos que presente el Oferente/Proponente dentro de la presente Licitacin debern estarfirmados por l, o su Representante Legal, debidamente facultado al efecto.

1.19 Agentes Autorizados

Cada Oferente/Proponente, antes de realizar su primera consulta, podr nombrar hasta tres (3) personasfsicas, que puedan actuar indistinta y separadamente como sus Agentes Autorizados a los efectos de laLicitacin. La designacin de los Agentes Autorizados deber efectuarse mediante comunicacin escrita

de acuerdo con el modelo de Carta de Designacin o Sustitucin de Agentes Autorizadosy el modelo deCarta de Aceptacin de Designacin como Agentes Autorizados , ambos modelos se anexan a este Pliegode Condiciones.

Los Agentes Autorizados sern las nicas personas facultadas por el Oferente/Proponente para efectuartodas las Consultas en relacin con el proceso de Licitacin y recibir, en nombre del Oferente/Proponentey con efecto obligatorio para ste, todas las Circulares y/o Enmiendas que formule el Comit de Compras yContrataciones.

El Oferente/Proponente podr sustituir y revocar la designacin de cualquiera de los Agentes Autorizados,o cambiar su domicilio, telfono, fax, correo electrnico, etc., mediante comunicacin escrita de acuerdocon el modelo de Carta de Designacin o Sustitucin de Agentes Autorizados y el modelo de Carta deAceptacin de Designacin como Agentes Autorizados. La sustitucin de uno o ms Agentes Autorizadoso el cambio de domicilio, telfono, fax, correo electrnico, etc., estarn vigentes desde la fecha derecepcin por parte del Comit de Compras y Contrataciones de las cartas antes indicadas. La sustitucinde uno o ms Agentes Autorizados no requerir el consentimiento del o los Agente(s) Autorizado(s)sustituido(s).

1.20 Subsanaciones

A los fines de la presente Licitacin se considera que una Oferta se ajusta sustancialmente a los Pliegosde Condiciones, cuando concuerda con todos los trminos y especificaciones de dichos documentos, sindesviaciones, reservas, omisiones o errores significativos. La ausencia de requisitos relativos a lascredenciales de los oferentes es siempre subsanable.

La determinacin de la Entidad Contratante de que una Oferta se ajusta sustancialmente a los documentosde la Licitacin se basar en el contenido de la propia Oferta, sin que tenga que recurrir a pruebasexternas.

Siempre que se trate de errores u omisiones de naturaleza subsanable entendiendo por stos,generalmente, aquellas cuestiones que no afecten el principio de que las Ofertas deben ajustarse


19/58



sustancialmente a los Pliegos de Condiciones, la Entidad Contratante podr solicitar que, en un plazobreve, El Oferente/Proponente suministre la informacin faltante.

Cuando proceda la posibilidad de subsanar errores u omisiones se interpretar en todos los casos bajo elentendido de que la Entidad Contratante tenga la posibilidad de contar con la mayor cantidad de ofertas

validas posibles y de evitar que, por cuestiones formales intrascendentes, se vea privada de optar porofertas serias y convenientes desde el punto de vista del precio y la calidad.

No se podr considerar error u omisin subsanable, cualquier correccin que altere la sustancia de unaoferta para que se la mejore.

La Entidad Contratante rechazar toda Oferta que no se ajuste sustancialmente al Pliego de CondicionesEspecfica. No se admitirn correcciones posteriores que permitan que cualquier Oferta, que inicialmenteno se ajustaba a dicho Pliego, posteriormente se ajuste al mismo.

1.21 Rectificaciones Aritmticas

Para fines de subsanaciones, los errores aritmticos sern corregidos de la siguiente manera:

Si existiere una discrepancia entre una cantidad parcial y la cantidad total obtenidamultiplicando las cantidades parciales, prevalecer la cantidad parcial y el total sercorregido.

Si la discrepancia resulta de un error de suma o resta, se proceder de igual manera; estoes, prevaleciendo las cantidades parciales y corrigiendo los totales.

Si existiere una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecer el monto expresado enpalabras.

Si el Oferente no acepta la correccin de los errores, su Oferta ser rechazada.

1.22 Garantas

Los Oferentes/Proponentes debern presentar las siguientes garantas:

1.22.1 Garanta de la Seriedad de la Oferta

Correspondiente al uno por ciento (1%) del monto total de la Oferta.

En caso de licitacin por lotes, debe presentarse una Garanta equivalente al UNO PORCIENTO(1%) del monto de cada lote ofertado. Esta garanta consistir, en una garanta bancaria, un chequecertificado o en una pliza de seguros. En cualquiera de los casos, la garanta de seriedad de la ofertadebe mantenerse por un plazo no menor a 28 das posteriores al plazo de validez de la oferta, es decir,hasta el 11 de Septiembre de 2013. Estas garantas debern estar contenidas dentro de la OfertaEconmica (sobre B).


20/58



Est a opcin del oferente la presentacin de esta garanta por cada lote ofertado, siempre ycuando cumpla con el requisito de cubrir al menos un 1% del monto ofertado, siendo causa deexclusin (no subsanable) la presentacin de una garanta insuficiente.

PRRAFO I. La Garanta de Seriedad de la Oferta ser de cumplimiento obligatorio y vendr incluida

dentro de la Oferta Econmica. La omisin en la presentacin de la Oferta de la Garanta de Seriedadde Oferta o cuando la misma fuera insuficiente, conllevar la desestimacin de la Oferta sin mstrmite.

1.22.2 Garanta de Fiel Cumplimiento de Contrato

Los Adjudicatarios cuyos Contratos excedan el equivalente en Pesos Dominicanos de Diez Mil Dlares delos Estados Unidos de Norteamrica con 00/100 (US$10.000,00), estn obligados a constituir unaGaranta Bancaria o Plizas de Fianzas de compaas aseguradoras de reconocida solvencia en laRepblica Dominicana, con las condiciones de ser incondicionales, irrevocables y renovables, en el plazode Cinco (5) das hbiles, contados a partir de la Notificacin de la Adjudicacin, por el importe del

CUATRO POR CIENTO (4%) del monto total del Contrato a intervenir, a disposicin de la EntidadContratante, cualquiera que haya sido el procedimiento y la forma de Adjudicacin del Contrato. La mismadebe ser emitida por una entidad bancaria de reconocida solvencia en la Repblica Dominicana.

Para las MIPYMES, la Garanta de Fiel Cumplimiento de Contrato podr ser de un Uno por ciento(1%) del monto total de la adjudicacin.

La no comparecencia del Oferente Adjudicatario a constituir la Garanta de Fiel Cumplimiento de Contrato,se entender que renuncia a la Adjudicacin y se proceder a la ejecucin de la Garanta de Seriedad dela Oferta.

Cuando hubiese negativa a constituir la Garanta de Fiel Cumplimiento de Contrato, la EntidadContratante, como rgano de Ejecucin del Contrato, notificar la Adjudicacin de los renglonescorrespondientes al Oferente que hubiera obtenido la siguiente posicin en el proceso de Adjudicacin,conforme al Reporte de Lugares Ocupados. El nuevo Oferente Adjudicatario depositar la Garanta ysuscribir el Contrato de acuerdo al plazo que le ser otorgado por la Entidad Contratante , mediantecomunicacin formal.

1.23 Devolucin de las Garantas

a) Garanta de la Seriedad de la Oferta:Les ser devuelta a los Oferentes/ Proponentes que noresulten Adjudicatarios, en un plazo no mayor de DIEZ (10) das hbiles, contados a partir de la

constitucin de la Garanta de Fiel Cumplimiento de Contrato establecida en el numeral 1.23.2, oen su caso, de ejecutado el contrato por el Adjudicatario. A los Adjudicatarios una vez integrada lade cumplimiento del contrato o, en su caso, de ejecutado el mismo.

b) Garanta de Fiel Cumplimiento de Contrato y Garanta de Adjudicaciones Posteriores:Despus de aprobada la liquidacin del Contrato, si no resultaren responsabilidades que conllevenla ejecucin de la Garanta y transcurrido el plazo de la misma, se ordenar su devolucin.


21/58



1.24 Garanta de Buen Uso del Anticipo

De acuerdo con las caractersticas de la Obra a licitar o a razones de comprobada convenienciaadministrativa, la Entidad Contratante podr autorizar anticipos financieros al Contratista de hasta el 20%del monto total del Contrato.

1.25 Garanta Adicional

Al finalizar los trabajos, EL CONTRATISTAdeber presentar una garanta de las Obras ejecutadas por la satisfaccin de la Entidad Contratante, (Garanta de Vicios Ocultos), por un monto equivalente al cincopor ciento (5%) del costo total a que hayan ascendido todos los trabajos realizados al concluir la Obra.Esta garanta deber ser por un perodo de tres (3) aos contados a partir de la Recepcin Definitiva, conla finalidad de asegurar los trabajos de cualquier reparacin que surja por algn defecto de construccinno detectado en el momento de recibir la Obra. La garanta deber ser otorgada por una compaa deseguros con su correspondiente fianza, a entera satisfaccin de la Entidad Contratante. Esto en adicin alo establecido en los artculo 1792 y siguientes del Cdigo Civil Dominicano.

1.26 Consultas, Circulares y Enmiendas

Los interesados podrn solicitar a la Entidad Contratante aclaraciones acerca del Pliego de CondicionesEspecficas, hasta la fecha que coincida con el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del plazo para lapresentacin de las Ofertas. Las consultas las formularn los Oferentes, sus representantes legales, oagentes autorizados por escrito, dirigidas a la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones dentro delplazo previsto, quien se encargar de obtener las respuestas conforme a la naturaleza de la misma.

Aquellos oferentes que hayan descargado los Documentos Bases y/o Pliego de CondicionesEspecficas en los portales del Ministerio de Educacin o en el de Compras y Contrataciones,deben mantenerse revisando las emisiones de circulares, enmiendas y dems comunicacionesreferente a los procedimientos de seleccin, as como tambin pasar por el departamento deCompras y Contrataciones del MINERD para fines de inscripcin y suministro de los datosgenerales de la empresa participante, a los fines de mantener comunicacin en caso de sernecesario.

1.27 Direccin

Las Consultas se remitirn al Comit de Compras y Contrataciones, dirigidas a:

COMIT DE COMPRAS Y CONTRATACIONESMinisterio de EducacinDepartamento de Compras y ContratacionesReferencia: ME-CCC-LPN-2013-04-GD1Direccin: Av. Mximo Gmez, Esq. C/Santiago No. 2, 1er piso; Sto.Dgo., D.N.Fax: 809-688-9700Telfonos: 809-688-9700 Ext: 2377 y 2384

1 La referencia corresponde al nombre de la institucin-Comit de Compras y Contrataciones-LicitacinPblica Nacional o Licitacin Restringida- Ao-nmero secuencial de procedimientos llevados a cabo.


22/58



La Unidad Operativa de Compras y Contrataciones para dar respuestas a tales consultas, deber emitircirculares aclaratorias. Dichas circulares debern ser emitidas solo con las preguntas y las respuestas, sinidentificar quien consult, en un plazo no ms all de la fecha que signifique el SETENTA Y CINCO PORCIENTO (75%)del plazo previsto para la presentacin de las Ofertas y debern ser notificadas a todos losOferentes que hayan adquirido el Pliego de Condiciones Especficas y publicadas en el portal institucional

y en el administrado por el rgano Rector.1.28 Circulares

El Comit de Compras y Contrataciones podr emitir Circulares de oficio o para dar respuesta a lasConsultas planteadas por los Oferentes/Proponentes con relacin al contenido del presente Pliego deCondiciones, formularios, otras Circulares o anexos. Las Circulares se harn de conocimiento de todos losOferentes/Proponentes.

1.29 Enmiendas

De considerarlo necesario, por iniciativa propia o como consecuencia de una Consulta, el Comit deCompras y Contrataciones podr modificar, mediante Enmiendas, el Pliego de Condiciones Especficas,formularios, otras Enmiendas o anexos. Las Enmiendas se harn de conocimiento de todos losOferentes/Proponentes y se publicaran en el portal institucional y en el administrado por el rgano Rector.

Tanto las Enmiendas como las Circulares emitidas por el Comit de Compras y Contrataciones pasarn aconstituir parte integral del Pliego de Condiciones y en consecuencia, sern de cumplimiento obligatoriopara todos los Oferentes/Proponentes.

1.30 Visita al lugar de las Obras

Los Oferentes/Proponentes debern realizar una visita de inspeccin al lugar de Emplazamiento de laObra y sus alrededores y obtener por s mismos y bajo su responsabilidad y riesgo, toda la informacinque pueda ser necesaria para preparar sus Ofertas. De no hacerlo, no podrn alegar desconocimiento delas caractersticas de dicho Emplazamiento y sern a su cargo las consecuencias econmicas o de otrotipo que de ello pudieran derivarse. El costo de esta visita ser por exclusiva cuenta de los Oferentes.Asimismo, los Oferentes debern examinar el sitio y los alrededores de la Obra e informarse por su cuentaacerca de la naturaleza del terreno y del subsuelo, la forma y caractersticas del sitio, las cantidades,localizacin y naturaleza de la Obra y la de los materiales necesarios para su ejecucin, transporte, manode obra, zonas de botaderos, las vas de acceso al sitio y las instalaciones que se puedan requerir, lascondiciones del ambiente y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en elclculo del valor de su Propuesta, debiendo dejar los mismos en idnticas condiciones a las que seencontraban previamente a la ejecucin de tales trabajos. La Entidad Contratante suministrar, cuandosea necesario, los permisos pertinentes para efectuar estos trabajos.

1.31 Reclamos, Impugnaciones y Controversias

En los casos en que los Oferentes/Proponentes no estn conformes con la Resolucin de Adjudicacin,tendrn derecho a recurrir dicha Adjudicacin. El recurso contra el acto de Adjudicacin deberformalizarse por escrito y seguir los siguientes pasos:


23/58



1) El recurrente presentar la impugnacin ante la Entidad Contratante en un plazo no mayor dediez das (10)a partir de la fecha del hecho impugnado o de la fecha en que razonablemente elrecurrente debi haber conocido el hecho. La Entidad pondr a disposicin del recurrente losdocumentos relevantes correspondientes a la actuacin en cuestin, con la excepcin deaquellas informaciones declaradas como confidenciales por otros Oferentes o Adjudicatarios,

salvo que medie su consentimiento.2) En los casos de impugnacin de Adjudicaciones, para fundamentar el recurso, el mismo se regir

por las reglas de la impugnacin establecidas en los Pliegos de Condiciones Especficas.

3) Cada una de las partes deber acompaar sus escritos de los documentos que har valer enapoyo de sus pretensiones. Toda entidad que conozca de un recurso deber analizar toda ladocumentacin depositada o producida por la Entidad Contratante.

4) La entidad notificar la interposicin del recurso a los terceros involucrados, dentro de un plazode dos (2) das hbiles.

5) Los terceros estarn obligados a contestar sobre el recurso dentro de cinco (5) das calendario, a

partir de la recepcin de notificacin del recurso, de lo contrario quedarn excluidos de losdebates.

6) La entidad estar obligada a resolver el conflicto, mediante resolucin motivada, en un plazo nomayor de quince (15) das calendario, a partir de la contestacin del recurso o del vencimientodel plazo para hacerlo.

7) El rgano Rector podr tomar medidas precautorias oportunas, mientras se encuentre pendientela resolucin de una impugnacin para preservar la oportunidad de corregir un incumplimientopotencial de esta ley y sus reglamentos, incluyendo la suspensin de la adjudicacin o laejecucin de un Contrato que ya ha sido Adjudicado.

8) Las resoluciones que dicten las Entidades Contratantes podrn ser apeladas, cumpliendo el

mismo procedimiento y con los mismos plazos, ante el rgano Rector, dando por concluida la vaadministrativa.

Prrafo I.- En caso de que un Oferente/Proponente iniciare un procedimiento de apelacin, la EntidadContratante deber poner a disposicin del rgano Rector copia fiel del expediente completo.

Prrafo II.- La presentacin de una impugnacin de parte de un Oferente o Proveedor, no perjudicar laparticipacin de ste en Licitaciones en curso o futuras, siempre que la misma no est basada en hechosfalsos.

Las controversias no resueltas por los procedimientos indicados en el artculo anteriorsern sometidas alTribunal Contencioso Administrativo conforme al procedimiento establecido en la Ley 13-07, de fechacinco (05) de febrero del 2007, que instituye el Tribunal Contencioso, Tributario y Administrativo De igualmodo, y de comn acuerdo entre las partes, podrn acogerse al procedimiento de Arbitraje Comercial dela Repblica Dominicana, de conformidad con las disposiciones de la Ley No. 479-08, de fecha treinta (30)de diciembre del dos mil ocho (2008).

La informacin suministrada al Organismo Contratante en el proceso de Licitacin, o en el proceso deimpugnacin de la Resolucin Administrativa, que sea declarada como confidencial por el Oferente, nopodr ser divulgada si dicha informacin pudiese perjudicar los intereses comerciales legtimos de quien laaporte o pudiese perjudicar la competencia leal entre los Proveedores.


24/58



Seccin IIDatos de la Licitacin (DDL)

2.1 Objeto de la Licitacin

Constituye el objeto de la presente convocatoria la Reparacin Menor de 863 Aulas en 91 CentrosEducativos en diferentes Regionales del Pasde acuerdo con las condiciones fijadas en el presentePliego de Condiciones Especficas.

Descripcin de las rehabilitaciones de obras a contratar:

LISTADO DE OBRAS DE LA LICITACION ME-CCC-LPN-2013-04-GD

LotetemNo.

Nombre del Proyecto

UbicacinLabor aRealizar

No.de

AulasLocalidad ProvinciaDistrito /RegionalEducativa

1 1 SAN RAFAELPARAISO BARAHONA 01-02

Rehabilitacin 3

22

MARIA TERESAMIRABAL (BARRANCA) TAMAYO BAHORUCO 18-02

Rehabilitacin 2

3 ANTONIO DUVERGEDUBAL (HONDURAS) TAMAYO BAHORUCO 18-02Rehabilitacin 3

34 ACTIVO 20-30 SAN JUAN DE LA

MAGUANASAN JUAN DE LA

MAGUANA02-05

Rehabilitacin 8

5LAS CHARCAS DEGARABITO

SAN JUAN DE LAMAGUANA


02-05Rehabilitacin 11

46 GUANITO SAN JUAN DE LA

MAGUANASAN JUAN DE LA

MAGUANA02-05

Rehabilitacin 8

7 LOS OROZCOS SAN JUAN DE LAMAGUANA



5 8 MIJO KM 13SAN JUAN DE LA

MAGUANA

SAN JUAN DE LA

MAGUANA 02-05

Rehabilitacin2

9 MARIA DIONISIO SAN JUAN DE LAMAGUANA



6

10 LA PEA SAN JUAN DE LAMAGUANA



11 LAS AUYAMAS SAN JUAN DE LAMAGUANA



12 LOS GUAYABOS ARROYO CANO SAN JUAN DE LAMAGUANA


7 13 SAN ANDRES VALLEJUELOSAN JUAN DE LA

MAGUANA02-05

Rehabilitacin 10

8

14

RODOLFOENCARNACION

PAULINO - LOSFUNDOS



02-06

Rehabilitacin2

15 SABANA DE LA LOMA JUAN DEHERRERA

ELIAS PIA 02-07Rehabilitacin 2

9 16APOLINAR SUERO(ARROYO CAAS) RANCHO ARRIBA

SAN JOSE DEOCOA


1017 EL MACAO CAMBITA

GARABITOSSAN CRISTOBAL 04-01

Rehabilitacin 4

18 SAN ANTONIO SANCRISTOBAL

SAN CRISTOBAL 04-03Rehabilitacin 4


25/58



1119 HOYOS DE HATO DAMA SAN CRISTOBAL SAN CRISTOBAL 04-02 Rehabilitacin 420 QUITA SUEO HAINA SAN CRISTOBAL 04-06 Rehabilitacin 13

12 21 CRISTO REY LA ROMANA LA ROMANA 05-03 Rehabilitacin 30

13 22MERCEDES LAURAAGUIAR LA ROMANA LA ROMANA 05-03 Rehabilitacin 32

14

23 LOS CHICHARRONES CONSUELOSAN PEDRO DE

MACORIS05-06 Rehabilitacin 3

24 LOMA DE MAGUA SABANA DE LAMAR

HATO MAYOR 05-05 Rehabilitacin 3

1525

DARIO ANTONIO PE ASURIEL CONSTANZA LA VEGA 06-02 Rehabilitacin 24

26 LA JOYA JARABACOA LA VEGA 06-03 Rehabilitacin 3

16

27ALEJANDRINABAUTISTA DE PERALTA JARABACOA LA VEGA 06-03 Rehabilitacin 3

28EL CAIMITO AFUERA(PROF. FEDERICOMUOZ)

LA VEGA LA VEGA 06-04 Rehabilitacin 14

17

29 LOS PELADEROS(EUGENIO DE LA CRUZ) LA VEGA LA VEGA 06-04 Rehabilitacin 9

30 REPARADERO ( PROF.LUDOVINA MUOZ) LA VEGA LA VEGA 06-04 Rehabilitacin 4

31SE ORITAS VILLA DELORBE - EL TANQUE LA VEGA LA VEGA 06-04 Rehabilitacin 9

32 SAN LORENZO LA VEGA LA VEGA 06-05 Rehabilitacin 12

33 GREGORIO LUPERON GASPARHERNANDEZ

ESPAILLAT 06-07 Rehabilitacin 20

18 34 PUESTO GRANDE ESPAILLAT 06-06 Rehabilitacin 4

19

35 REGINO CAMILO TENARES HNAS. MIRABAL 07-01 Rehabilitacin 25

36LICEO CIENTIFICO DR.MIGUEL CANELALZARO

VILLA TAPIAHERMANASMIRABAL

07-07 Rehabilitacin 8

20

37 ESCUELA PRIMARIAJUANA DIAZ ARRIBA CASTILLO DUARTE 07-03 Rehabilitacin 1

38

CESAR NICOLAS

PENSON(VESPERTINO)-ESTADOS UNIDOS(NOCTURNO)

SAN FRANCISCODE MACORIS

DUARTE 07-05 Rehabilitacin 14

21

39MIGUEL ANGELJIMENEZ SANTIAGO SANTIAGO 08-05 Rehabilitacin 24

40NUESTRA SE ORA DELCARMEN SANTIAGO 08-05 Rehabilitacin 32

41ANA MERCEDESZOUAIN SANTIAGO SANTIAGO 08-06 Rehabilitacin 21

2242 OJO DE AGUA ESPERANZA VALVERDE 09-02 Rehabilitacin 243 DOA ELSA CABRERA ESPERANZA VALVERDE 09-02 Rehabilitacin 4

23

44 ANA JOAQUINAHIDALGO SABANETASANTIAGO

RODRIGUEZ09-03 Rehabilitacin 14

45 TV CENTRO LA GINITA SAN IGNACIO DESABANETA

SANTIAGORODRIGUEZ


24 46 BASICA LA GINITA SABANETASANTIAGO

RODRIGUEZ09-03 Rehabilitacin 9

25 47COLEGIO PARROQUIALSAN IGNACIO DELOYOLA

SAN IGNACIO DESABANETA

SANTIAGORODRIGUEZ


26 48TV CENTRO LOSJOBOS

SAN IGNACIO DESABANETA

SANTIAGORODRIGUEZ



26/58



27 49PROF. ELIAS CABRALDE JESUS (LASCAOBAS)

SANTO DOMINGONORTE

SANTO DOMINGO 10-02 Rehabilitacin 2

28 50MERCEDES LUISARAMIREZ

SANTO DOMINGOESTE

SANTO DOMINGO 10-03 Rehabilitacin 14

2951 ISLABON SOSUA PUERTO PLATA 11-01 Rehabilitacin 352 LOMA BAJITA SOSUA PUERTO PLATA 11-01 Rehabilitacin 953 JAGUA MOCHA SOSUA PUERTO PLATA 11-03 Rehabilitacin 2

30 54 LA CIENAGA SOSUA PUERTO PLATA 11-01 Rehabilitacin 1231 55 GREGORIO LUPERON PUERTO PLATA PUERTO PLATA 11-02 Rehabilitacin 2632 56 AURORA TAVAREZ GUAYUBIN MONTE CRISTI 13-02 Rehabilitacin 1233 57 DEMETRIO RODRIGUEZ GUAYUBIN MONTE CRISTI 13-02 Rehabilitacin 434 58 LA GUAJACA GUAYUBIN MONTE CRISTI 13-02 Rehabilitacin 12

3559 CERRO GORDO ABAJO GUAYUBIN MONTECRISTI 13-02 Rehabilitacin 460 VILLA LOBO ABAJO GUAYUBIN MONTECRISTI 13-02 Rehabilitacin 2

36 61 CARMELA BELLIARD GUAYUBIN MONTE CRISTI 13-03 Rehabilitacin 12

37 62PADRE MANUELGONZALEZ QUEVEDO PARTIDO DAJABON 13-04 Rehabilitacin 12

38

63 JOSE RODRIGUEZPEA -LOS PLATANOS BONAOMONSEOR

NOUEL16-04 Rehabilitacin 4

64 GETSEMANI BONAO MONSEORNOUEL


3965 EL PUENTE COTUI SANCHEZ

RAMIREZ16-01 Rehabilitacin 8

66 SIMON RODRIGUEZ BONAO MONSE ORNOUEL


40 67NUESTRA SE ORA DELCARMEN

DISTRITO

NACCIONAL15-03 Rehabilitacin 20

41 68 COCREF BERMEJO MONTE PLATA MONTE PLATA 17-02 Rehabilitacin 7

42 69ROSALIO DE LA ROSA(EL CAIMITO) YAMASA MONTE PLATA 17-01 Rehabilitacin 8

43 70 ADRIANA HERASME DEMENDEZ - PLAZA NEIBA BAHORUCO 18-01 Rehabilitacin 5

44 71 APOLINAR PERDOMO NEYBA BAHORUCO 18-01 Rehabilitacin 672 MARIA TRINIDADSANCHEZ TAMAYO BAHORUCO 18-02 Rehabilitacin 3

45 73 ANACAONA VILLA JARAGUA BAHORUCO 18-03 Rehabilitacin 26

46 74 LICEO SECUNDARIOJARAGUA VILLA JARAGUA BAHORUCO 18-03 Rehabilitacin 28

47 75PROF. JOVINA MEDINAFERRERAS - BELLER LA DESCUBIERTA INDEPENDENCIA 18-04 Rehabilitacin 14

4876

PROF. JOSEALTAGRACIAFERRERAS (LASOLETA)

VILLA JARAGUA BAHORUCO 18-03 Rehabilitacin 4

77 GREGORIO LUPERON(EL FARO DEL CERRO) VILLA JARAGUA BAHORUCO 18-03 Rehabilitacin 6

49 78ALTAGRACIA EDITHDAVID RAMIREZ - LASBAITOAS

DUVERGE INDEPENDENCIA 18-05 Rehabilitacin 9

50 79B SICA JOSECABRERA DUVERGE INDEPENDENCIA 18-05 Rehabilitacin 10

5180 BATEY 9 DUVERGE INDEPENDENCIA 18-05 Rehabilitacin 581 FIDELINA ANDINO DUVERGE INDEPENDENCIA 18-05 Rehabilitacin 4

52 82 MANOLO PERDOMO DUVERGE INDEPENDENCIA 18-05 Rehabilitacin 9

53 83JORGE MENDEZ YMENDEZ- ANGOSTURA MELLA INDEPENDENCIA 18-05 Rehabilitacin 5


27/58



54 84

PROF. CASTULOALCIBIADES PEREZ-PROYECTO AGRARIOAC-151

MELLA INDEPENDENCIA 18-05 Rehabilitacin 3

55 85 CARLOS JULIO TEJADA VILLAFUNDACION

PERAVIA 03-04 Rehabilitacin 13

56 86

GASTON FERNANDO

DELIGNECOMENDADOR ELIAS PIA 02-01

Rehabilitacin30

57 87 MARIA DE LA CRUZ(CABRETO I) GUERRA SANTO DOMINGO 10-03 Rehabilitacin 4

58 88BSICA SOCORROSNCHEZ VILLA DUARTE SANTO DOMINGO 10-04 Rehabilitacin 12

59 89 FRAY RAMON PANE LA VEGA LA VEGA 06-04 Rehabilitacin 1860 90 LUISA ORTEA SAN FELIPE PUERTO PLATA 11-02 Rehabilitacin 1461 91 GASPAR FLETE TINEO ESPERALVILLO MONTE PLATA 17-05 Rehabilitacin 3

Las ofertas debern presentarse por lotes de acuerdo a la capacidad del oferente y su posibilidadde completar la obra ofertada en la fecha requerida.

2.2 Procedimiento de SeleccinLicitacin Pblica Nacional de Etapas Mltiples (2 etapas)

2.3 Fuente de Recursos

El Ministerio de Educacin, de conformidad conel Artculo 32 del Reglamento 543-12 sobre Compras yContrataciones Pblicas de Bienes, Servicios y Obras, toma las medidas previsoras necesarias a los finesde garantizar la apropiacin de fondos correspondiente, dentro del Presupuesto del ao 2013, quesustentar el pago de todos los bienes adjudicados y adquiridos mediante la presente Licitacin. Laspartidas de fondos para liquidar las entregas programadas sern debidamente especializadas para tales

fines, a efecto de que las condiciones contractuales no sufran ningn tipo de variacin durante el tiempode ejecucin del mismo.

2.4 Condiciones de Pago

La Entidad Contratante proceder a realizar un primer pago correspondiente al Anticipo, el cual ser de unveinte por ciento (20%) del valor del Contrato. Este pago se har con la firma del Contrato y contrapresentacin de una Pliza de Seguro que cubra la totalidad del Avance Inicial.

La suma restante ser pagada en pagos parciales al Contratista, mediante cubicaciones peridicas porObras realizadas y certificadas por la Supervisin. Estos pagos se harn en un perodo no mayor dequince (15) dasa partir de la fecha en que la cubicacin sea certificada por El Supervisor. El monto de laPrimera Cubicacin realizada por elContratista, deber exceder o por lo menos alcanzar el 80% del montodel Anticipo o Avance Inicial.

La Entidad Contratante podr retener un cinco por ciento (5%) de cada pago, como garanta por lostrabajos ejecutados y de los salarios de los trabajadores contratados por el Contratista, lo cual le serdevuelto a ste ltimo, cuando cumpla con los requisitos previstos en el Artculo 210 del Cdigo deTrabajo, con la presentacin de una relacin de todas las nminas pagadas y segn los procedimientosestablecidos en el Contrato a intervenir.


28/58



El Contratista presentar cubicaciones cada [30 das]que deben corresponderse con los Calendarios deEjecucin y la Programacin de Tiempos estimados.

Las cubicaciones presentadas por el Contratista, sern pagadas luego de su aprobacin por la Supervisiny la instancia de la Entidad Contratante autorizada para tal asunto. La Entidad Contratante retendr un

veinte por ciento (20%)de cada cubicacin para la amortizacin del Avance Inicial.La Entidad Contratante retendr adems, un cinco por ciento (5%)del costo de la Obra para el pago delpersonal tcnico que inspeccionar y supervisar residentemente en la Obra y un uno por ciento (1%) envirtud de la Ley 6-86, de fecha 04 de marzo del 1986, sobre Fondo de Pensiones.

El pago final se har posterior a la ltima cubicacin y luego de presentar el Contratista los documentosque avalen el pago de los compromisos fiscales, liquidaciones y prestaciones laborales.

Todas las cubicaciones parciales tienen carcter provisorio, al igual que las cubicaciones que les danorigen, quedando sometidas a los resultados de la medicin y cubicacin final de los trabajos, en la que

podrn efectuarse los reajustes que fueren necesarios.2.5 Cronograma de la Licitacin

ACTIVIDADES PERODO DE EJECUCIN

1. Publicacin llamado a participar en la licitacin

MIERCOLES 24 de ABRIL yJUEVES 25 de ABRIL de 2013(Dos das consecutivos/ dos diarios de circulacinnacional)

2. Adquisicin del Pliego de Condiciones EspecficasDesde el MIERCOLES 24 de ABRIL de 2013

hasta el MIERCOLES 15 de MAYO de 20133. Perodo para realizar consultas por parte de los

adquirientes

Desde el MIERCOLES 24 de ABRIL de 2013hasta el MIERCOLES 15 de MAYO de 2013(50% del plazo para presentar Ofertas)

4. Plazo para emitir respuesta por parte del Comit deCompras y Contrataciones, mediante circulares oenmiendas

Hasta el LUNES 27 de MAYO de 2013(No ms all de la fecha que signifique el75% delplazo para presentar Ofertas)

5. Reunin TcnicaEl JUEVES 16 de MAYO de 2013, a las 3:00 PM.Lugar: Saln de reuniones del primer piso de laSede Central del MINERD

6. Recepcin de Propuestas: Sobre A y SobreB y aperturade Sobre A PropuestasTcnicas.

MIERCOLES 12 de JUNIO de 2013, desde las

10:00 a.m. hasta las 2:00 p.m.Lugar: Saln del primer piso de la Sede Centraldel MINERD(30 das hbiles contados a partir de la ltimapublicacin)

7. Verificacin, Validacin y Evaluacin contenido delas Propuestas Tcnicas Sobre A.

Desde el JUEVES 13 de JUNIO de 2013.hasta el VIERNES 21 de JUNIO 2013.(Discrecional-conforme a la complejidad delprocedimiento)


29/58



8. Notificacin de resultados de la evaluacin de lasPropuestas Tcnicas Sobre A y Homologacin deMuestras

Aproximadamente el MARTES 25 de JUNIO de2013(Discrecional-prudente)

9. Notificacin de errores u omisiones de naturalezasubsanables.

MIERCOLES 26 de JUNIO de 2013(Discrecional-prudente)

10.Perodo de Ponderacin de SubsanacionesDesde el MIERCOLES 26 de JUNIO de 2013hasta el MIERCOLES 03 de JULIO de 2013(Discrecional-prudente)

11.Notificacin de Resultados del Proceso deSubsanacin y Oferentes Habilitados para lapresentacin de Propuestas Econmicas Sobre B

Aproximadamente el MIERCOLES 10 de JULIOde 2013(Discrecional-prudente)

12.Apertura y lectura de Propuestas EconmicasSobre B

VIERNES 12 de JULIO de 2013a partir de las03:00 p.m.(Discrecional-prudente)

13.Evaluacin Ofertas Econmicas Sobre B

Desde el LUNES 15 de JULIO de 2013de 2013

hasta el VIERNES 19 de JULIO de 2013.(Discrecional-conforme a la complejidad delprocedimiento)

14.AdjudicacinAproximadamente el MARTES 23 de JULIO de2013.(Concluido el proceso de evaluacin)

15.Notificacin y Publicacin de Adjudicacin

Aproximadamente el MIERCOLES 24 de JULIOde 2013.(5 das hbiles a partir del Acto Administrativo deAdjudicacin)

16.Plazo para la constitucin de la Garanta Bancariade Fiel Cumplimiento de Contrato

Desde el LUNES 24 de JULIO de 2013

hasta el MIERCOLES 31 de JULIO de 2013.(Dentro de los siguientes 05 das hbiles, contadosa partir de la Notificacin de Adjudicacin)

17.Suscripcin del Contrato

Desde el MIRCOLES 24 de JULIO de 2013hasta el VIERNES 22 AGOSTO de 2013.No mayor a 20 das hbiles contados a partir de laNotificacin de Adjudicacin.

18.Publicacin de los Contratos en el portal instituciny en el portal administrado por el rgano Rector.

Inmediatamente despus de suscritos por laspartes.

2.6 Disponibilidad y Adquisicin del Pliego de Condiciones

El Pliego de Condiciones estar disponible para quien lo solicite, en las oficinas del Departamento deCompras y Contrataciones de la sede central del Ministerio de Educacin, ubicada en la Av. MximoGmez, Esq. C/Santiago No. 2, 1er piso, Santo Domingo, D.Nen el horario de lunes a viernes desde las9:00 a.m. hasta las 4:00 p.m., en la fecha indicada en el Cronograma de la Comparacin de Precios y en lapgina Web de la institucin www.minerd.gob.do y en el portal administrado por el rgano Rector,www.comprasdominicana.gov.do,para todos los interesados.
http://www.minerd.gob.do/http://www.minerd.gob.do/http://www.comprasdominicana.gov.do/http://www.comprasdominicana.gov.do/http://www.minerd.gob.do/


30/58



2.7 Conocimiento y Aceptacin del Pliego de Condiciones

El slo hecho de un Oferente/Proponente participar en la Licitacin implica pleno conocimiento, aceptaciny sometimiento por l, por sus miembros, ejecutivos, Representante Legal y Agentes Autorizados, a losprocedimientos, condiciones, estipulaciones y normativas, sin excepcin alguna, establecidos en el

presente Pliego de Condiciones, el cual tienen carcter jurdicamente obligatorio y vinculante.2.8 Especificaciones Tcnicas

Ver Anexo

2.9 Tiempo Estimado de Ejecucin de la Obra

Mnimo 45 das despus de la firma de ContratoMximo 90 das despus de la Firma de Contrato.

Los tiempos de ejecucin deben ser presentados acompaados de Diagramas de Tareas, Grficas deGantt y Calendarios de Ejecuciones, como base de programacin de los tiempos estimados.

El tiempo de ejecucin del proyecto no debe exceder los noventa (90) das.

Los trabajos se ejecutarn dentro de los plazos secuenciales y finales establecidos en los Pliegos y en losPlanes de Trabajo aprobados por la Entidad Contratante.

2.10 Presentacin de Propuestas Tcnicas y Econmicas Sobre A y Sobre B

Las Ofertas se presentarn en un Sobre cerrado y rotulado con las siguientes inscripciones:

NOMBRE DEL OFERENTE(sello social)Firma del Representante Legal

COMIT DE COMPRAS Y CONTRATACIONESMinisterio de Educacin

Referencia: ME-CCC-LPN-2013-04-GD2Direccin: Ministerio de Educacin, Saln de Reuniones

primer piso, ubicado en la Av. Mximo Gmez,esquina Santiago.

Fax: 809-689-0687Telfonos: 809-688-9700 Ext: 2377 y 2384

Este Sobre contendr en su interior el Sobre A Propuesta Tcnica y el Sobre B PropuestaEconmica.

2 La referencia corresponde al nombre de la institucin-Comit de Compras y Contrataciones-LicitacinPblica Nacional o Licitacin Restringida- Ao- nmero secuencial de procedimientos llevados a cabo.


31/58

SNCC.P.006Pliego Estndar de

Documents

Pliego ME-CCC-LPN-2013-04-GD.pdf