Embed Size (px)
Citation preview
San Pio X 2445, Of.1003 - Providencia - Santiago
Informe de Avance Mensual N°24 Diciembre 2015
DEFINITIVO
Auditoria Nueva Línea 2x220 kV Encuentro-Lagunas Primer Circuito
Preparado para:
- Dirección de Peajes del CDEC-SING
25 de enero 2016
Informe Mensual Diciembre 2015 DEFINITIVO
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 2 de 30
CONTENIDO
1 Descripción del proyecto ............................................................................................................. 3
2 Estado de Avance de las Actividades .......................................................................................... 4
2.1 Movilización y Estudios Preliminares .................................................................................. 6
2.2 Adjudicación Contratistas de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión Predial ................. 6
2.3 Ingeniería Básica y Detallada .............................................................................................. 6
2.3.1 Ingeniería de Subestaciones: ....................................................................................... 6
2.3.2 Ingeniería de Líneas ................................................................................................... 12
2.4 Seguros Contratados ......................................................................................................... 12
2.5 Elaboración EIA, Obtención RCA y PAS ............................................................................. 12
2.6 Obtención de Concesiones y Servidumbres ...................................................................... 13
2.7 Suministro de Equipos y Materiales .................................................................................. 13
2.8 Construcción, Montaje y Pruebas ..................................................................................... 14
2.9 Entrada en Operación ....................................................................................................... 15
3 Cronología de Eventos Relevantes ............................................................................................ 26
3.1 Listado de Propiedades ..................................................................................................... 27
3.2 Cuadro de Avance Mensual para el Estado de Negociaciones. ........................................ 28
3.3 Cuadro de Avance en la Constitución de Servidumbre, en longitud. ............................... 28
3.4 Cuadro de Indicadores de Avance en la Constitución de Servidumbre, tramos continuos
28
3.5 Cuadro de Control de Avance de las Obras en Terreno. ................................................... 28
3.6 Cuadro de Control de Avance de Notificaciones. .............................................................. 29
4 Programa Bimestral de Actividades .......................................................................................... 30
Informe Mensual Diciembre 2015 DEFINITIVO
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 3 de 30
1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Mediante decreto N°5T del Ministerio de Energía, de fecha 9 de septiembre de 2013, publicado en
el Diario Oficial con fecha 16 de octubre de 2013, se otorgaron a Interconexiones Eléctricas S.A.
E.S.P, en adelante el Adjudicatario, los Derechos de Explotación y Ejecución de la Nueva Línea 2x220
Encuentro-Lagunas primer circuito, fijando además las características técnicas del Proyecto y la
fecha de entrada en operación.
El Proyecto consiste en la construcción de una nueva línea de transmisión en 220 kV, entre las
subestaciones Encuentro y Lagunas, en el SING, incluyendo los paños de línea en ambos extremos
del primer circuito, un reactor de línea y su paño de conexión instalados en el extremo S/E Lagunas.
La nueva línea deberá poseer las siguientes características técnicas mínimas:
- Tensión de operación 220 kV
- Longitud aproximada según decreto N°57, 174 km.
- Número de circuitos 2 (tendido del primer circuito), dispuestos en estructuras para
doble circuito.
- Capacidad de diseño de la línea por circuito 290 MVA, a 35°C de temperatura ambiente
con sol, con una velocidad de viento de 0,61 m/s y una resistencia c.c. máxima de 0,073
ohm/km a 20° C
- Cable de guardia OPGW o equivalente
- Transposiciones 1 ciclo completo
- Reactores de línea 30 MVAr en S/E Lagunas
- Sensores de Medida de Temperatura y Corriente al menos 6 equipos de monitoreo, con
sus correspondientes suministros y estaciones asociadas
- Conjunto de aislación vidrio o porcelana
No obstante lo anterior, el Proyecto tendrá todas las otras características técnicas que, no habiendo
sido señaladas explícitamente en el decreto N°5T, fueron incluidas en la Oferta Técnica del
Adjudicatario y son señaladas en las Bases de Licitación y su proceso.
Interchile S.A filial de ISA en Chile, será el responsable por el diseño, la adquisición de los bienes, la
construcción, montaje, pruebas, puesta en servicio y operación de la línea de transmisión y las
subestaciones asociadas.
Informe Mensual Diciembre 2015 DEFINITIVO
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 4 de 30
2 ESTADO DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES
Con fecha 16 de octubre de 2013 el Adjudicatario dio inicio a las actividades del Proyecto, las que deben finalizar a más tardar el 12 de abril de 2017, con su puesta en servicio. Con fecha 13 de octubre de 2014 se dio cumplimiento al Hito Relevante N°1. El segundo Hito Relevante que debe cumplir el Adjudicatario tenía fecha 13 de julio de 2015, sin embargo Interchile solicitó extender el plazo para el Hito Relevante N°2 hasta el día 31 de diciembre de 2015, lo que fue aprobado por el CDEC-SING. Dado que la RCA no sería obtenida antes del 31 de diciembre, Interchile con fecha 30 de noviembre solicitó una nueva extensión de plazo para el Hito Relevante
N°2, hasta el día 23 de marzo de 2016. Con fecha 28 de diciembre y carta CDEC-SING N° 1832 el
CDEC-SING no aprobó la solicitud de ampliación de plazo de cumplimiento del Hito N° 2. Con fecha 15 de diciembre de 2015, Interchile presentó al CDEC-SING una Solicitud de Ampliación de Plazo de Cumplimiento del Hito Relevante N°4. Las ponderaciones asignadas a cada una de las Actividades Principales del Proyecto se pueden apreciar en la Tabla 1. Tabla 1: Ponderaciones de actividades principales
ACTIVIDADES PRINCIPALES PONDERACIÓN
Movilización y Estudios Preliminares 0,4%
Adjudicación Contratistas de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión Predial 2%
Ingeniería Básica y Detallada 7%
Seguros contratados 0,6%
Elaboración EIA, Obtención RCA y PAS 2%
Obtención de Concesiones y Servidumbres 12%
Suministro de Equipos y Materiales 35%
Construcción, Montaje y Pruebas 40%
Entrada en Operación 1%
Los avances acumulados, calculados por el Adjudicatario al 31 de diciembre de 2015 son:
- Programado: 64,74%
- Real: 48,69%.
De este modo el avance real informado por el Adjudicatario para el mes de diciembre corresponde
a un 3,50%, presentando un atraso del 16,05% respecto al total programado.
De acuerdo con la información obtenida del Adjudicatario y los cálculos realizados, el avance real
acumulado obtenido por este Auditor llega a un 41,37%, lo que implica un avance mensual de
10,29% y un atraso respecto al total programado de 23,37%.
Informe Mensual Diciembre 2015 DEFINITIVO
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 5 de 30
Los principales motivos que explican la diferencia entre el avance real informado por el
Adjudicatario y el obtenido por este Auditor, son los siguientes:
- El Adjudicatario considera un 84% de avance en la Ingeniería Detallada de Subestaciones
(EDT 4.1.2). Este Auditor no ha recibido suficientes documentos de ingeniería de
subestaciones para justificar este grado de avance total.
- El adjudicatario considera un 96% de avance en la Tramitación de la Resolución de
Calificación Ambiental, mientras que este Auditor ha congelado este avance en un 90%
hasta que no se obtenga la RCA.
- El Adjudicatario considera un 10% de avance en la “Tramitación Permisos Ambientales
Sectoriales” (EDT 6.5). El Equipo Auditor no ha recibido documentos que respalden este
avance.
- El Adjudicatario considera un 80% de avance en la subactividad 7.3.2.2 “Imposición de
Servidumbres – Gestiones con Industria Minera”, este Auditor mantiene esta actividad
sin avance, a la espera de que la comisión tasadora entregue valores a pagar por los
terrenos.
- El Adjudicatario considera un 95% de avance en la subactividad 7.4.3 “Tramitación de la
Concesión”, este Auditor considera que esta actividad presenta un avance del 90%, a la
espera de la obtención del Decreto de Concesión.
- El Adjudicatario considera un 80% de avance en la subactividad 7.4.4 “Decreto de
Concesión”, este Auditor mantiene esta actividad sin avance, a la espera de que sea
emitido el Decreto de Concesión.
- El Adjudicatario considera un 70% de avance en la verificación sísmica de Equipos
Primarios y un 60% en la verificación sísmica del Reactor. Tal como le fue indicado a
Interchile, no se considerará avance en estas subactividades hasta la emisión del
documento firmado por el Revisor Sísmico y el Especialista Sísmico (EQCO), documentos
que no han sido enviados al Auditor.
- El Adjudicatario informa un 100% de avance en la subactividad 9.3 “Licitación Contratos
de Construcción Subestaciones”. Este Auditor considera que este avance debiese ser de
un 66,6%, hasta que sean adjudicados los contratistas de subestaciones por parte de
Siemens.
- El Adjudicatario informa un 100% de avance en las subactividades 8.3.1.2 “Orden de
Proceder Estructuras” y 9.5.4 “Adjudicación Contratistas de Obra Línea de Transmisión”.
Informe Mensual Diciembre 2015 DEFINITIVO
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 6 de 30
Este Auditor considera que estos avances debiesen ser de un 0% de acuerdo a lo
indicado en el Informe Mensual N°6.
Transcurridos 26,5 meses desde el inicio del Proyecto, el estado de avance de las actividades programadas, constatado por este Auditor, es el siguiente:
2.1 MOVILIZACIÓN Y ESTUDIOS PRELIMINARES Finalizada.
2.2 ADJUDICACIÓN CONTRATISTAS DE INGENIERÍA, GESTIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN PREDIAL Finalizada.
2.3 INGENIERÍA BÁSICA Y DETALLADA Esta actividad presenta un avance acumulado del 86,40%, esto significa que durante el mes de
diciembre el avance fue de un 2,18%, el cual se explica por la entrega por parte del Adjudicatario de
los protocolos de pruebas Tipo y pruebas FAT de los equipos primarios de subestaciones, y por la
entrega de las últimas especificaciones técnicas de las pruebas de carga de las torres.
2.3.1 Ingeniería de Subestaciones:
Esta actividad presenta un avance acumulado del 73,85%, existiendo un avance del 2,73% durante
el mes de diciembre, el cual se explica por la entrega por parte del Adjudicatario de los protocolos
de pruebas FAT y pruebas Tipo de los Equipos Primarios.
A la fecha han sido recibidos los siguientes documentos:
- Documentos Generales:
o P2-SE-06-D00001(D) Listado Documentos
o P2-SE-06-D00003(C) Cronograma SE Lagunas
o P2-SE-06-D00004(C) Cronograma SE Encuentro
o P2-SE-06-D00006(B) Plan de Calidad
o P2-SE-06-D00008(D) Criterios de Diseño Obra Civil SE
o P2-SE-06-D00009(D) Criterios de Diseño Obra Montaje Subestaciones
o P2-SE-06-D00010(B) Definición de Nomenclatura Operativa de Equipos
o P2-SE-06-D00013(B) ET del Estudio de Mecánica de Suelos
o P2-SE-06-D00200(C) Espectro Sísmico
o P2-SE-06-D00201(D) Memoria de cálculo de distancias mínimas y de seguridad más
definición de cadenas de aisladores patio de 220 kV
o P2-SE-06-D00202(B) Memoria de Cálculo de Coordinación de Aislamiento 220 kV
o P2-SE-06-D00203(D) Memoria de Cálculo de Apantallamiento 220 kV
Informe Mensual Diciembre 2015 DEFINITIVO
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 7 de 30
o P2-SE-06-D00204(C) Memoria de cálculo de Conductores de Línea y Barra Auxiliar
Reactor
o P2-SE-06-D00205(B) Memoria de Cálculo de Conexiones Malla de Puesta a Tierra
o P2-SE-06-D00207(C) Memoria de Cálculo de Iluminación Exterior Paño de línea
Patio 220kV
o P2-SE-06-D00213(C) Especificación Técnica - Proyecto Sistema de Climatización
Caseta 220 kV
o P2-SE-06-D01001(B) CTG Pararrayos
o P2-SE-06-D01003(B) Verificación Sísmica de Pararrayos
o P2-SE-06-D01010(B) Características Técnicas Cables de Fuerza y Control
o P2-SE-06-D01011(B) Características Técnicas Cable Potencia Desnudo
o P2-SE-06-D01023(B) Verificación Sísmica Interruptores
o P2-SE-06-D01040(D) Características Técnicas Garantizadas Seccionador sin PAT
Apertura Central de 220kV
o P2-SE-06-D01060(C) Características Técnicas Garantizadas Seccionador con PAT
Apertura Central de 220kV
o P2-SE-06-D01070(C) Características Técnicas Garantizadas Seccionador Pantógrafo
o P2-SE-06-D01080(B) ET TTPP Capacitivos 220 kV
o P2-SE-06-D01083(B) Memoria de Verificación sísmica Transformador de Tensión
Capacitivo de 220 KV
o P2-SE-06-D01103(B) Memoria de Verificación sísmica Transformador de Corriente
de 220kV
o P2-SE-06-D01120(B) CTG Trampa de Onda 220kV
o P2-SE-06-D01126 (C) Memoria de cálculo de Descargador de Sobretensión - Trampa
de Onda 220 kV
o P2-SE-06-D01165(D) CTG Aisladores de Soporte
o P2-SE-06-D01167(B) Memoria de Verificación sísmica Aislador Tipo Pedestal
o P2-SE-06-D01168(B) Plano de Dimensiones Aislador de Pedestal
o P2-SE-06-D01175 (B) Características Técnicas Garantizadas Aisladores de Disco
o P2-SE-06-K00602(E) Disposicion de Equipos en Armarios
o P2-SE-06-K00604(C) Diagrama General de Canalización de Servicios
o P2-SE-06-K00605(C) Esquema Final del Sistema de Comunicaciones Linea Encuentro
- Lagunas
o P2-SE-06-K00607(E) Diagrama General de ONDA PORTADORA
o P2-SE-06-K00608(C) Diagrama General de TELEPROTECCIONES
o P2-SE-06-K00608(E) Diagrama General de TELEPROTECCIONES
o P2-SE-06-K00609(C) Diagrama General Multiplexores
o P2-SE-06-K01004(B) Plano de Dimensiones Pararrayos
o P2-SE-06-K01006(B) Plano de Dimensiones Contador de Descargas Pararrayos
o P2-SE-06-K01021(B) Placas de Identificación de Equipo Interruptor Potencia de 220
kV
Informe Mensual Diciembre 2015 DEFINITIVO
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 8 de 30
o P2-SE-06-K01024(C) Plano de Dimensiones Interruptor Potencia de 220 kV
o P2-SE-06-K01041(B) Placas de Identificación de Equipo Seccionador sin PAT
Apertura Central de 220kV
o P2-SE-06-K01042(B) Diagramas Eléctricos Seccionador sin PAT Apertura Central de
220kV
o P2-SE-06-K01044(D) Plano de Dimensiones Seccionador sin PAT Apertura Central de
220kV
o P2-SE-06-K01061(C) Placas de Identificación de Equipo Seccionador con PAT
Apertura Central de 220kV
o P2-SE-06-K01062(B) Diagramas Eléctricos Seccionador con PAT Apertura Central de
220kV
o P2-SE-06-K01064(D) Plano de Dimensiones Seccionador con PAT Apertura Central
de 220kV
o P2-SE-06-K01071(B) Placas de Identificación de Equipo Seccionador Pantógrafo
Vertical Sin PAT de 220kV
o P2-SE-06-K01072(B) Diagramas Eléctricos Seccionador Pantógrafo Vertical Sin PAT
de 220kV
o P2-SE-06-K01081(B) Placas de Identificación de Equipo Transformador de Tensión
Capacitivo de 220 KV
o P2-SE-06-K01084(C) Plano de Dimensiones Transformador de tensión capacitivo
220 kV
o P2-SE-06-K01101(C) Placas de Identificación de Equipo Transformador de Corriente
de 220kV
o P2-SE-06-K01102(B) Diagramas Eléctricos Transformador de Corriente 220 KV
o P2-SE-06-K01106(B) Caja de Terminales Secundarias Transformador de Corriente
220 KV
o P2-SE-06-K01124(C) Plano de Dimensiones Trampa de Onda
o P2-SE-06-K01168(C) Plano de Dimensiones Aislador de Pedestal
o P2-SE-06-K01176 (B) Plano de Dimensiones Aisladores de Disco
- Subestación Lagunas:
o P2-SE-06-D10206(C) Memoria de Cálculo de Iluminación Interior caseta control y
sala baterías
o P2-SE-06-D10300(C) Informe Técnico Mecánica de Suelos
o P2-SE-06-D10304 (D) Memoria de cálculo Fundación Marco de Línea y Barra 220kV
o P2-SE-06-D10305(F) Memoria de cálculo Fundaciones equipos 220 kV
o P2-SE-06-D10306(C) Memoria de Cálculo Estructura Caseta
o P2-SE-06-D10307(C) Memoria de Cálculo Caseta Extintor Rodante
o P2-SE-06-D10308 (C) Guías para el Diseño de Estructuras Metálicas Marcos de Línea
y Barra de 220 kV
Informe Mensual Diciembre 2015 DEFINITIVO
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 9 de 30
o P2-SE-06-D10309(F) Guías para el Diseño de Estructuras Metálicas Equipos de 220
kV
o P2-SE-06-D10311(C) Memoria de Cálculo Fundación Reactor
o P2-SE-06-D10312 (D) Memoria de Cálculo Tanque de Aceite
o P2-SE-06-D10632(C) Memoria de Cálculo de Dimensionamiento de S.S.A.A. de C.C
o P2-SE-06-D10633(B) Memoria de Cálculo de Dimensionamiento de S.S.A.A. de C.A.
o P2-SE-06-D10635 (B) Memoria de Cálculo de Dimensionamiento de Conductores de
S.S.A.A. de C.A. - C.C., Control y Medida
o P2-SE-06-D10660(B) Características Técnicas Garantizadas Banco de Baterías
o P2-SE-06-K10001(C) Disposición general de obras dentro de la Subestación
o P2-SE-06-K10002(C) Disposición general Caseta dentro de la Subestación
o P2-SE-06-K10003(D) Diagrama Unilineal General del Proyecto (Con información
básica de equipos)
o P2-SE-06-K10100(B) Diagrama Unilineal Detallado Subestación Lagunas
o P2-SE-06-K10100(D) Diagrama Unilineal General del Proyecto (Con información
detallada de equipos)
o P2-SE-06-K10102(D) Disposición, cortes y detalles de conectores de AT
o P2-SE-06-K10103(C) Disposición, cortes y detalles de conjuntos de aislación
o P2-SE-06-K10105(C) Disp. Proy. iluminación Exterior Paño de línea Patio 220 kV
o P2-SE-06-K10106(D) Placas de Identificación y Disposición Letreros en Paño de línea
Patio 220kV - Planta, cortes y detalles 220 kV
o P2-SE-06-K10108(C) Apantallamiento Paño de línea Patio 220 kV
o P2-SE-06-K10109(B) Disposición Fisica Caseta de Control y Sala de Baterías
o P2-SE-06-K10110(B) Disp. Canaliz. Control en Caseta Control y baterías 220kV
o P2-SE-06-K10111(C) Disp. Proy. iluminación Interior Caseta Control y baterías 220kV
o P2-SE-06-K10251(D) Fundaciones Planta General Subestación 220 Kv
o P2-SE-06-K10252 (D) Fundaciones Marcos de línea y Barra 220 kV Detalles
(Concreto y Refuerzo)
o P2-SE-06-K10254(E) Estructuras Planta General de Subestación 220 kV
o P2-SE-06-K10255(C) Planos Estructura Metálicas Marco de Línea y barra 220 kV
o P2-SE-06-K10257(C) Planta General y Detalles Canaletas y ductos
o P2-SE-06-K10258(B) Caseta 220kV Arquitectura y Terminaciones
o P2-SE-06-K10259(C) Caseta 220 kV - Civil-Estructural (fundacion, pilares, muros,
techumbre, canaletas y tapas)
o P2-SE-06-K10260(C) Caseta Extintor Rodante - Planta, Corte y Detalles
o P2-SE-06-K10261(D) Isométrico de cargas y localización de templas 220 kV
o P2-SE-06-K10262(C) Fundación Reactor (Detalles (concreto y refuerzo)
o P2-SE-06-K10265(D) Reactor - Tanque Colector y Separador de Aceite - Planta
Secciones y Detalle
o P2-SE-06-K10310(F) Cargas para Soportes de Equipos de 220 kV
o P2-SE-06-K10401(D) Actualización Diagrama Unilíneal Protecciones
Informe Mensual Diciembre 2015 DEFINITIVO
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 10 de 30
o P2-SE-06-K10404(B) Diagramas de Principio Linea ENCUENTRO
o P2-SE-06-K10406(B) Diagrama de circuito Tablero de Control Cto. N°1
o P2-SE-06-K10551(C) Diagrama de Circuito Tablero de Control de Reactor
o P2-SE-06-K10552(B) Diagrama de Circuito Tablero de Proteccion de Reactor
o P2-SE-06-K10603(C) Disposición Mecánica armario multiplexor mux.2 dir. SE
ENCUENTRO, SE LAGUNAS
o P2-SE-06-K10608(C) Alambrado de Alimentación onda portadora op-20 y
teleprotecciones tpop-20p y tpfo-20r dir. SE ENCUENTRO, SE LAGUNAS
o P2-SE-06-K10619(C) Detalle de Conexión de cajas de acoplamiento en patio de alta
tensión dir. SE ENCUENTRO, SE LAGUNAS
o P2-SE-06-K10620(B) Disposición Mecánica cajas de acoplamiento en torreta de ttpp
en patio de alta tensión SE LAGUNAS
o P2-SE-06-K10621(B) Disposición de armarios en salas SE LAGUNAS
o P2-SE-06-K10622(B) Recorrido de Cables de alimentación sala SE LAGUNAS
o P2-SE-06-K10623(B) Recorrido de Cables de señales, SE LAGUNAS
- Subestación Encuentro:
o P2-SE-06-D20206(C) Memoria de Cálculo de Iluminación Interior caseta control y
sala
o P2-SE-06-D20304(C) Memoria de cálculo Fundación Marco de Línea
o P2-SE-06-D20305(F) Memoria de cálculo Fundaciones equipos 220 kV - copia
o P2-SE-06-D20308(C) Guías para el Diseño de Estructuras Metálicas Marcos de Línea
y Barra de 220 kV
o P2-SE-06-D20309(F) Guías para el Diseño de Estructuras Metálicas Equipos de 220
kV - copia
o P2-SE-06-D20632(C) Memoria de Cálculo de Dimensionamiento de S.S.A.A. de C.C.
(Determinación de Banco y cargador de baterías)
o P2-SE-06-D20633(B) Memoria de Cálculo de Dimensionamiento de S.S.A.A.de C.A
o P2-SE-06-D20635(B) Memoria de Cálculo de Dimensionamiento de Conductores de
S.S.A.A. de C.A. - C.C., Control y Medida
o P2-SE-06-D20660(B) Características Técnicas Garantizadas Banco de Baterías - copia
o P2-SE-06-K20001(C) Disposición general de obras dentro de la Subestación
o P2-SE-06-K20002(C) Disposición general Caseta dentro de la Subestación
o P2-SE-06-K20003(E) Diagrama Unilineal General del Proyecto (Con información
básica de equipos)
o P2-SE-06-K20100(C) Diagrama Unilineal General del Proyecto (Con información
detallada de equipos)
o P2-SE-06-K20102(D) Disposición, cortes y detalles de conectores de AT
o P2-SE-06-K20103(C) Disposición, cortes y detalles de conjuntos de aislación
o P2-SE-06-K20105(C) Disp. Proy. iluminación Exterior Paño de línea Patio 220 kV
Informe Mensual Diciembre 2015 DEFINITIVO
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 11 de 30
o P2-SE-06-K20106(D) Placas de Identificación y Disposición Letreros en Paño de línea
Patio 220kV - Planta, cortes y detalles 220 kV
o P2-SE-06-K20108(C) Apantallamiento Paño de línea Patio 220 kV
o P2-SE-06-K20109(B) Disposición física Caseta Control 220kV y Sala Baterías
o P2-SE-06-K20110(B) Disp. Canaliz. Control en Caseta Control y baterías 220kV
o P2-SE-06-K20111(C) Disp. Proy. iluminación Interior Caseta Control y baterías 220kV
o P2-SE-06-K20251(B) Fundaciones Planta General Subestación 220 kV
o P2-SE-06-K20252(C) Fundaciones Marcos de línea 220 kV Detalles (Concreto y
Refuerzo)
o P2-SE-06-K20254(D) Estructuras Planta General de Subestación 220 kV
o P2-SE-06-K20255(C) Planos Estructura Metálicas Marco de Línea 220 kV
o P2-SE-06-K20257(C) Planta General y Detalles Canaletas y ductos
o P2-SE-06-K20258(B) Caseta 220 kV - Arquitectura y terminaciones
o P2-SE-06-K20261(C) Isométrico de cargas y localización de templas 220 kV
o P2-SE-06-K20310(F) Cargas para Soportes de Equipos de 220 kV
o P2-SE-06-K20401(D) Actualización Diagrama Unilíneal Protecciones
o P2-SE-06-K20406(C) Diagrama de circuito tablero de control Cto.1
o P2-SE-06-K20603(C) Disposición Mecánica Armario multiplexor mux.1 y planta
telefónica dir. SE LAGUNAS – SE ENCUENTRO
o P2-SE-06-K20603(C) Disposición Mecánica Armario multiplexor mux.1 y planta
telefónica
o P2-SE-06-K20609(C) Alambrado de Alimentación onda portadora op-20 y
teleprotecciones tpop-20p y tpfo-20r dir. SE LAGUNAS – SE ENCUENTRO
o P2-SE-06-K20615(C) Alambrado de Alimentación onda portadora op-21 y
teleprotecciones tpop-21p y tpfo-21r dir. SE LAGUNAS – SE ENCUENTRO
o P2-SE-06-K20620(C) Detalle de Conexión de cajas de acoplamiento en patio de alta
tensión dir. SE LAGUNAS – SE ENCUENTRO
o P2-SE-06-K20620(C) Detalle de Conexión de cajas de acoplamiento en patio de alta
tensión
o P2-SE-06-K20621(B) Disposición Mecánica cajas de acoplamiento en torreta de ttpp
en patio de alta tensión SE ENCUENTRO
o P2-SE-06-K20622(B) Disposición de Armarios en salas SE ENCUENTRO
o P2-SE-06-K20623(B) Recorrido de Cables de alimentación sala SE ENCUENTRO
o P2-SE-06-K20624(B) Recorrido de Cables de señales, SE ENCUENTRO
- Protocolos de Pruebas:
o 01.P2-SE-10-D1003(0) Design Review Reactor
o 02.P2-SE-10-D1028(D) Plan de Inspección y Pruebas FAT Reactor
o 04.P2-SE-06-D00801(B) Protocolos Pruebas Tipo Interruptor
o 05.P2-SE-06-D00821(B) Protocolos Pruebas FAT Interruptor
Informe Mensual Diciembre 2015 DEFINITIVO
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 12 de 30
o 07.1.P2-SE-06-D00802(B) Protocolos Pruebas Tipo Seccionador Apertura Central Sin
PAT
o 07.2.P2-SE-06-D00803(B) Protocolos Pruebas Tipo Seccionador Apertura Central
Con PAT
o 07.3.P2-SE-06-D00808(B) Protocolos Pruebas Tipo Seccionador Pantografo
o 08.P2-SE-06-D00804(B) Protocolos Pruebas Tipo TTPP Capacitivo
o 09. P2-SE-06-D00824(B) Protocolos Pruebas FAT TTPP Capacitivo
o 11.P2-SE-06-D00805(B) Protocolos Pruebas Tipo TTCC
o 12.P2-SE-06-D00825(B) Protocolos Pruebas FAT TTCC
o 14.P2-SE-06-D00800(B) Protocolos Pruebas Tipo Pararrayos
o 15.P2-SE-06-D00820(B) Protocolos Pruebas FAT Pararrayos
o 17.P2-SE-06-D00833(B) Protocolos Pruebas FAT Aislador de Pedestal
o 19.P2-SE-06-D00826(B) Protocolos Pruebas FAT Trampa de Onda
o 20.1.P2-SE-06-D00822(B) Protocolos Pruebas FAT Seccionador Apertura Central Sin
PAT
o 20.2.P2-SE-06-D00823(B) Protocolos Pruebas FAT Seccionador Apertura Central
Con PAT
o 20.3.P2-SE-06-D00834(B) Protocolos Pruebas FAT Seccionador Pantografo
2.3.2 Ingeniería de Líneas
Esta actividad presenta un avance acumulado del 100%, existiendo un avance del 1,59% durante el
mes de diciembre, el cual se explica por la entrega por parte del Adjudicatario de las especificaciones
técnicas de las pruebas de carga de las estructuras tipo D/DT y TR.
Con esto se da por finalizada la subactividad 4.2 “Línea de Transmisión”.
2.4 SEGUROS CONTRATADOS Finalizada.
2.5 ELABORACIÓN EIA, OBTENCIÓN RCA Y PAS Esta actividad mantiene un avance acumulado del 75,50%, esto se debe a que se congela en un 90%
el avance de la actividad 6.3 “Tramitación Resolución”, hasta que sea emitida favorablemente la
RCA. Con fecha 31 de diciembre se cumplió el plazo de Interchile para el cumplimiento del Hito
Relevante N°2, el cual no fue cumplido debido a la no obtención de la Resolución de Calificación
Ambiental del Proyecto.
El proceso de obtención de los permisos ambientales ha tenido los siguientes hitos.
- El día 24 de octubre se ingresó a tramitación ambiental ante el Servicio de Evaluación
Ambiental (SEA), el Estudio de Impacto Ambiental, iniciándose así, el proceso de
licenciamiento por parte de las autoridades con competencia ambiental.
Informe Mensual Diciembre 2015 DEFINITIVO
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 13 de 30
- Con fecha 3 de noviembre fue declarado admisible el Estudio de Impacto Ambiental,
con lo que avanza su tramitación.
- El día 30 de enero fue emitido el primer ICSARA (Informe Consolidado de Solicitud de
Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones), con 119 observaciones. El SEA fijó el 28
de mayo como plazo para la entrega de la Adenda correspondiente.
- El día 24 de abril de 2015 el Adjudicatario emitió la ADENDA N°1.
- 4 de junio de 2015 se emitió por parte del SEA el ICSARA N°2.
- 15 de junio de 2015 se emitió la ADENDA N°2 al Servicio de Evaluación Ambiental.
- 30 de Julio de 2015 el SEA extiende en 60 días el plazo del proceso de evaluación
ambiental.
- 1 de septiembre de 2015, se emitió por parte del SEA el ICSARA extraordinario.
- 15 de septiembre de 2015 se emitió la ADENDA extraordinario al Servicio de Evaluación
Ambiental.
- 6 de octubre de 2015, el SEA emite la Resolución Exenta N°1334, la cual suspende el
periodo de evaluación del Estudio de Impacto Ambiental por un plazo de 90 días.
- 31 de diciembre de 2015, se cumple el plazo para el Hito Relevante N°2, sin la obtención
de la RCA.
Sigue sin definirse por parte del SEA la Consulta Indígena con la Comunidad de Quillagua.
El Adjudicatario considera un 10% de avance en la actividad 6.5 “Tramitación Permisos Ambientales
Sectoriales”, sin embargo el Auditor no ha recibido documentos que respalden este avance.
2.6 OBTENCIÓN DE CONCESIONES Y SERVIDUMBRES Esta actividad mantiene un avance acumulado del 65,90%, manteniéndose congelado el avance, a
la espera de la obtención de la Concesión Definitiva.
El adjudicatario informa un 80% de avance en la subactividad 7.3.2.2 “Imposición de Servidumbres
– Gestiones con la Industria Minera”, debido al acuerdo de entendimiento y confidencialidad
firmado con SQM. Sin embargo este Auditor mantiene esta actividad sin avance, debido a que el
acuerdo de entendimiento suscrito no impacta mayormente el proceso de obtención de
servidumbres. Esta actividad debe presentar avance a partir del momento en que la Comisión
Tasadora haya establecido los precios a pagar por los terrenos, ya sean fiscales o privados.
Por otra parte, el Adjudicatario considera un 60% de avance en la subactividad 7.4.4 “Decreto de
Concesión”, avance que no será considerado hasta que sea emitido el Decreto de Concesión.
2.7 SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES Esta actividad presenta un avance acumulado del 39,02%, presentando un avance del 25,45%
durante el mes de diciembre, que se explica por el avance en:
Informe Mensual Diciembre 2015 DEFINITIVO
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 14 de 30
- Las pruebas FAT de Equipos Primarios, para los cuales se recibieron todos los protocolos
de pruebas.
- La fabricación de los equipos primarios, lo cual queda en evidencia debido a los
protocolos de las pruebas FAT realizadas.
- La fabricación de los equipos de control y protecciones, de los cuales se recibió un
informe en donde existe un registro fotográfico de la fabricación de estos equipos.
- La fabricación de los armarios de telecomunicaciones, de los cuales se recibió un registro
fotográfico de estos equipos.
- 67% de avance en la ejecución de las pruebas de carga, debido a que ya se realizaron
las pruebas de carga de 4 de 6 torres, de las cuales se recibió el acta de ejecución de la
prueba, firmadas por los asistentes y el inspector de ISA.
- Finalizó la fabricación de los stubs de las torres, lo cual fue verificado mediante
Certificados de Liberación de Material.
- Se considera un 100% de avance en las especificaciones técnicas de las pruebas de
carga, debido a que se recibieron todas las especificaciones técnicas de las pruebas a
realizar.
- Finalizó la fabricación de los aisladores, lo cual fue certificado mediante el Bill of Lading
(Conocimiento de Embarque en español) de estos.
2.8 CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y PRUEBAS La actividad de Construcción, Montaje y Pruebas presenta un avance de 23,11%, lo que implica un
avance durante el mes de diciembre de 3,08%, debido a que se recibieron las bases de licitación de
Siemens, y quedó constancia de que ya se realizó la licitación, aunque esta no se haya adjudicado
aún.
De acuerdo a lo informado por Interchile, Siemens ni Unión eléctrica han contratado a sus
respectivos subcontratistas, ya que se encuentran a la espera de la obtención de la RCA, para poder
tener certeza de la fecha de inicio de actividades en terreno.
Este Auditor ha solicitado al Adjudicatario la siguiente información de sus contratistas:
organigramas; descripciones de funciones; requisitos que deberán tener los profesionales
encargados de realizar las obras; cantidad de recursos contemplados para la ejecución de las obras;
rendimientos y curvas de ocupación.
Interchile con fecha 23 de diciembre de 2015, hizo entrega de sus respuestas a las consultas
realizadas por el Auditor, respecto a los rendimientos en la construcción de fundaciones. Sin
embargo, en las respuestas entregadas no existe un análisis detallado que permita demostrar que
Interchile ha considerado recursos suficientes para cumplir con el Hito Relevante N°3, en el plazo
comprometido en su solicitud de Modificación del Hito Relevante N°2, de fecha 31 de julio de 2015.
Informe Mensual Diciembre 2015 DEFINITIVO
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 15 de 30
2.9 ENTRADA EN OPERACIÓN Sin avance, según Cronograma.
Tabla 2: Cuadro de avance
EDT Actividad Duración
días corridos
Comienzo Fin
Estado de Avance
Informado por
Interchile
Estado de Avance de Acuerdo al
Auditor
0 Resumen del proyecto Encuentro - Lagunas
1274,7 d 16-10-2013 12-04-2017
48,69% 41,37%
1 General 1 d 16-10-2013 16-10-2013
100% 100%
1.1 Proceso Dirección de Peajes - DP 1 d 16-10-2013 16-10-2013
100% 100%
1.1.1 Decreto de Adjudicación por la Autoridad
1 d 16-10-2013 16-10-2013
100% 100%
2 Movilización y Estudios Preliminares 30 d 17-10-2013 15-11-2013
100% 100%
2.1 Movilización (Organización, recursos iniciales, preparación cronograma detallado)
20 d 17-10-2013 05-11-2013
100% 100%
2.2 Estudios preliminares (Desarrollo de Ingeniería Preliminar)
15 d 17-10-2013 31-10-2013
100% 100%
2.3 Preparación Bases y Licitaciones de Ingeniería
15 d 01-11-2013 15-11-2013
100% 100%
3 Adjudicación Contratistas de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión Predial
105 d 16-11-2013 05-12-2013
100% 100%
3.1 Adjudicación Contratista Ingeniería Subestaciones
105 d 16-11-2013 05-12-2013
100% 100%
3.2 Adjudicación Contratista Ingeniería Líneas de Transmisión
20 d 16-11-2013 05-12-2013
100% 100%
3.3 Adjudicación Contratista Gestión Ambiental
20 d 16-11-2013 05-12-2013
100% 100%
3.4 Adjudicación Contratista Gestión Predial
20 d 16-11-2013 05-12-2013
100% 100%
4 Ingeniería Básica y Detallada 696 d 06-12-2013 12-11-2014
96,15% 86,40%
4.1 Subestaciones 586 d 06-12-2013 12-11-2014
92,60% 73,85%
4.1.1 Ingeniería Básica 580 d 06-12-2013 03-06-2014
99,47% 100%
Informe Mensual Diciembre 2015 DEFINITIVO
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 16 de 30
4.1.1.1 Ingeniería Básica y Bases Técnicas del Proyecto
580 d 05-08-2014 05-03-2015
99,00% 100%
4.1.1.2 Especificaciones de Detalle del Proyecto 193 d 27-02-2014 16-05-2014
100% 100%
4.1.1.2.1 Estudios sistémicos 145 d 27-02-2014 28-04-2014
100% 100%
4.1.1.2.2 Estudios dinámicos 120 d 17-03-2014 16-05-2014
100% 100%
4.1.1.2.3 Interruptores 30,5 d 16-04-2014 16-05-2014
100% 100%
4.1.1.2.4 Reactores 30,5 d 16-04-2014 16-05-2014
100% 100%
4.1.1.3 Especificaciones de Compra de Equipos y Materiales
370 d 02-07-2014 31-03-2015
100% 100%
4.1.2 Ingeniería Detallada Subestaciones 320 d 13-11-2014 05-06-2015
84% 41,60%
4.1.3 Entrega de Información al CDEC-SING para Cumplimiento Hito 1
12 d 02-10-2014 13-10-2014
100% 100%
4.1.4 Revisión por Auditoría Técnica del CDEC-SING
79 d 14-10-2014 12-11-2014
100% 100%
4.2 Línea de Transmisión 696 d 06-12-2013 16-10-2014
100% 100%
4.2.1 Ingeniería Básica 380 d 06-12-2013 04-05-2014
100% 100%
4.2.1.1 Ingeniería Básica y Bases Técnicas del Proyecto
252 d 06-12-2013 04-04-2014
100% 100%
4.2.1.2 Especificaciones de Detalle del Proyecto 297 d 27-02-2014 28-04-2014
100% 100%
4.2.1.2.1 Estructuras 59 d 27-02-2014 28-04-2014
100% 100%
4.2.1.2.2 Conductor 45 d 27-02-2014 13-04-2014
100% 100%
4.2.1.2.3 Aislación 45 d 27-02-2014 13-04-2014
100% 100%
4.2.1.3 Especificaciones de Compra de Equipos y Materiales
30 d 04-04-2014 04-05-2014
100% 100%
4.2.2 Ingeniería Detallada Líneas de Transmisión
606 d 06-03-2014 15-05-2015
100% 100%
4.2.2.1 Informes técnicos, especificaciones técnicas y planos
76 d 01-06-2014 15-08-2014
100% 100%
4.2.2.2 Diseño de Estructuras 606 d 01-04-2014 15-05-2015
100% 100%
4.2.2.2.1 Dimensiones mínimas (diseño electromecánico)
30 d 06-03-2014 03-04-2014
100% 100%
Informe Mensual Diciembre 2015 DEFINITIVO
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 17 de 30
4.2.2.2.2 Cuadros de Cargas 30 d 11-06-2014 10-07-2014
100% 100%
4.2.2.2.3 Siluetas de estructuras 91 d 30-01-2015 29-04-2015
100% 100%
4.2.2.2.4 Memorias de diseño 170 d 15-01-2015 03-08-2015
100% 100%
4.2.2.2.5 Elaboración de Planos de Fabricación 260 d 15-02-2015 01-09-2015
100% 100%
4.2.3 Entrega de Información al CDEC-SING para Cumplimiento Hito 1
15 d 02-09-2014 16-09-2014
100% 100%
4.2.4 Revisión por Auditoría Técnica del CDEC-SING
107 d 17-09-2014 16-10-2014
100% 100%
5 Seguros Contratados 226 d 20-05-2014 12-11-2014
100% 100%
5.1 Preparación de Bases y Licitaciones de Seguros
90 d 20-05-2014 17-08-2014
100% 100%
5,2 Seguro Responsabilidad Civil por Daños a Terceros Contratado
45 d 18-08-2014 01-10-2014
100% 100%
5,3 Seguro de Catástrofe - Todo Riesgo de Construcción
45 d 18-08-2014 01-10-2014
100% 100%
5,4 Entrega de Información al CDEC-SING para Cumplimiento Hito 1
12 d 02-10-2014 13-10-2014
100% 100%
5,5 Revisión por parte del CDEC-SING de los Seguros Contratados
79 d 14-10-2014 12-11-2014
100% 100%
6 Elaboración EIA, obtención RCA y PAS 779 d 04-02-2014 10-11-2015
80,20% 75,50%
6.1 Elaboración EIA 254 d 04-02-2014 16-10-2014
100% 100%
6.3 Tramitación Resolución 434 d 17-10-2014 31-12-2015
96% 90%
6.4 Obtención Resolución de Calificación Ambiental (RCA)
0 d 31-12-2015 31-12-2015
0% 0%
6.5 Tramitación Permisos Ambientales Sectoriales
179 d 27-09-2015 22-03-2016
10% 0%
6.5.1 PAS 132 83 d 01-01-2016 22-03-2016
10% 0%
6.5.2 PAS 138 140 d 27-09-2015 12-02-2016
10% 0%
6.5.3 PAS 140 140 d 27-09-2015 12-02-2016
10% 0%
6.5.4 PAS 142 140 d 27-09-2015 12-02-2016
10% 0%
6.5.5 PAS 146 140 d 27-09-2015 12-02-2016
10% 0%
Informe Mensual Diciembre 2015 DEFINITIVO
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 18 de 30
6.5.6 PAS 160 140 d 27-09-2015 12-02-2016
10% 0%
6.6 Hito Decreto Aprobación RCA 0 d 31-12-2015 31-12-2015
0% 0%
7 Obtención de Concesiones y Servidumbres
552 d 19-06-2014 15-11-2015
93,82% 65,90%
7.1 Determinación de Propiedades - Actualización de Catastro
40 d 19-06-2014 17-08-2014
100% 100%
7.2 Estudios de Títulos - Investigación de pertenencias y títulos mineros
90 d 30-07-2014 28-10-2014
100% 100%
7.3 Negociación de Servidumbres 492 d 17-08-2014 15-11-2015
87,45% 37,18%
7.3.1 Servidumbres Voluntarias 355 d 13-09-2014 10-06-2015
100% 100%
7.3.1.1 Elaboración de escrituras y firmas servidumbres voluntarias
355 d 13-09-2014 10-06-2015
100% 100%
7.3.2 Imposición de Servidumbres 492 d 17-08-2014 15-11-2015
80% 0%
7.3.2.1 Identificación Otras Servidumbres legalmente constituidas
0 d 17-08-2014 17-08-2014
100% 100%
7.3.2.2 Imposición Servidumbre - Gestiones con Industria Minera
120 d 19-07-2015 15-11-2015
80% 0%
7.4 Concesión Eléctrica 420 d 18-08-2014
18-07-2015
99,72% 89,63%
7.4.1 Presentación de Solicitud al Ministerio de Energía de la Concesión Definitva
30 d 18-08-2014 16-09-2014
100% 100%
7.4.2 Hito Presentación de Solicitud al Ministerio de Energía
0 d 16-09-2014 16-09-2014
100% 100%
7.4.3 Tramitación de la Concesión 385 d 17-09-2014
13-07-2015
100% 90%
7.4.4 Decreto de Concesión 5 d 14-07-2015
18-07-2015
80% 0%
7.4.5 Hito Decreto de Concesión 0 d 18-07-2015
18-07-2015
0% 0%
8 Suministro de Equipos y Materiales 771,4 d 19-05-2014 09-07-2016
39,36% 39,02%
8.1 Preparación Bases de Licitaciones de Suministros
30 d 19-05-2014 18-06-2014
100% 100%
8.2 Equipos y Materiales Subestaciones 758 d 18-06-2014 09-07-2016
59,07% 44,60%
8.2.1 Equipos Primarios (interruptor, Desconectador, TTCC, TTPP, Pararrayos)
693 d 18-06-2014 09-06-2016
73,41% 72,21%
8.2.1.1 Licitación Equipos Primarios 20 d 18-06-2014 08-07-2014
100% 100%
Informe Mensual Diciembre 2015 DEFINITIVO
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 19 de 30
8.2.1.2 Verificación sísmica 250 d 01-02-2015 28-02-2015
70% 0%
8.2.1.3 Orden de Compra Equipos Primarios 130 d 01-03-2015 05-03-2015
100% 100%
8.2.1.4 Fabricación de Equipos Primarios 70 d 06-03-2015 11-10-2015
96% 96%
8.2.1.5 Pruebas en Fábrica (FAT) Equipos Primarios
20 d 12-10-2015 10-12-2015
100% 100%
8.2.1.6 Aprobación Informes Ensayos Auditor 15 d 11-12-2015 09-01-2016
0% 0%
8.2.1.7 Transporte y llegada a obra Primarios 120 d 11-02-2016 09-06-2016
0% 0%
8.2.2 Equipos Inductivos 736,3 d 18-06-2014 24-06-2016
23,33% 19,02%
8.2.2.1 Licitación Equipos Inductivos 19 d 18-06-2014 08-07-2014
100% 100%
8.2.2.2 Orden de Compra Equipos Inductivos 5 d 13-11-2014 17-11-2014
100% 100%
Verificación sísmica 170 d 01-03-2015 30-03-2015
60% 0%
8.2.2.3 Fabricación de Equipos Inductivos 65 d 01-06-2015 27-11-2015
20% 20%
8.2.2.4 Pruebas en Fábrica (FAT) Equipos Inductivos
15 d 28-11-2015 12-12-2015
0% 0%
8.2.2.5 Aprobación Informes Ensayos Auditor 30 d 13-12-2015 11-01-2016
0% 0%
8.2.2.6 Transporte y llegada a obra Inductivos 120 d 26-02-2016 24-06-2016
0% 0%
8.2.3 Equipos Control, Protección y SS.AA 758 d 18-06-2014 09-07-2016
71,99% 71,99%
8.2.3.1 Licitación Equipos C&P y SS.AA 20 d 18-06-2014 08-07-2014
100% 100%
8.2.3.2 Orden de Compra C&P y SS.AA 280 d 01-04-2015 05-04-2015
90% 90%
8.2.3.3 Fabricación C&P y SSAA 75 d 15-05-2015 11-10-2015
95% 95%
8.2.3.4 Pruebas en Fábrica (FAT) C&P y SSAA 15 d 12-10-2015 10-11-2015
0% 0%
8.2.3.5 Aprobación Informes Ensayos Auditor 10 d 11-11-2015 10-12-2015
0% 0%
8.2.3.6 Transporte y llegada a obra C&P y SSAA 140 d 25-01-2016 17-06-2016
0% 0%
8.2.4 Equipos Comunicaciones 717 d 18-06-2014 25-05-2016
68,01% 68,01%
Informe Mensual Diciembre 2015 DEFINITIVO
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 20 de 30
8.2.4.1 Licitación Equipos Comunicaciones 20 d 18-06-2014 08-07-2014
100% 100%
8.2.4.2 Orden de Compra Telecomunicaciones 5 d 01-04-2015 05-04-2015
100% 100%
8.2.4.3 Fabricación Telecomunicaciones 90 d 30-05-2015 26-10-2015
90% 90%
8.2.4.4 Pruebas en Fábrica (FAT) Telecomunicaciones
25 d 02-11-2015 01-12-2015
0% 0%
8.2.4.5 Aprobación Informes Ensayos Auditor 20 d 02-12-2015 31-12-2015
0% 0%
8.2.4.6 Transporte y llegada a obra Telecomunicaciones
145 d 01-01-2016 24-05-2016
0% 0%
8.3 Materiales Línea de Transmisión 740 d 18-06-2014 27-06-2016
28,24% 28,81%
8.3.1 Estructuras 668 d 18-06-2014 16-04-2016
31,24% 30,17%
8.3.1.1 Licitación Estructuras 20 d 18-06-2014 08-07-2014
100% 100%
8.3.1.2 Orden de Proceder Estructuras 5 d 01-02-2014 05-02-2014
100% 0%
8.3.1.3 Especificaciones Técnicas de Pruebas de Carga de Estructuras
70 23-03-2015 31-05-2015
100% 100%
8.3.1.4 Ejecución de Pruebas de carga 60 d 02-06-2015 21-07-2015
67% 67%
8.3.1.5 Aprobación Informes pruebas de carga
por Auditor 15 d 22-07-2015
10-08-2015
0% 0%
8.3.1.6 Pruebas en Fábrica (FAT) - Armado 30 d 05-09-2015 04-10-2015
0% 0%
8.3.1.7 Aprobación Informes Armado por
Auditor 15 d 05-10-2015
19-10-2015
0% 0%
8.3.1.8 Fabricación cimentaciones 60 d 22-06-2015 20-08-2015
0% 0%
8.3.1.9 Fabricación estructuras 120 d 20-10-2015 16-02-2016
0% 0%
8.3.1.10 Transporte y Llegada a Obra
cimentaciones 90 20-09-2015
18-11-2015
0% 0%
8.3.1.11 Transporte y Llegada a Obra Estructura 60 d 17-02-2016 16-04-2016
0% 0%
8.3.2 Cable Conductor 740 d 18-06-2014 27-06-2016
8,04% 8,04%
8.3.2.1 Licitación Cable Conductor 20 d 18-06-2014 08-07-2014
100% 100%
8.3.2.2 Orden de Proceder Conductor 5 d 01-02-2014 05-02-2014
100% 100%
Informe Mensual Diciembre 2015 DEFINITIVO
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 21 de 30
8.3.2.3 Fabricación Conductor 180 d 25-06-2015 01-09-2015
0% 0%
8.3.2.4 Pruebas en Fábrica (FAT) Conductor 15 d 02-09-2015 16-09-2015
0% 0%
8.3.2.5 Aprobación Informes Ensayos Auditor 15 d 17-09-2015 01-10-2015
0% 0%
8.3.2.6 Transporte y llegada a obra Conductor 75 d 01-02-2016 30-04-2016
0% 0%
8.3.3 Cable OPGW 725 d 18-06-2014 12-06-2016
6,86% 6,86%
8.3.3.1 Licitación Cable OPGW 20 d 01-10-2014 01-01-2015
100% 100%
8.3.3.2 Orden de Proceder OPGW 5 d 04-03-2015 09-03-2015
0% 0%
8.3.3.3 Fabricación OPGW 90 06-04-2015 05-07-2015
0% 0%
8.3.3.4 Pruebas en Fábrica (FAT) OPGW 15 d 05-07-2015 20-07-2015
0% 0%
8.3.3.5 Aprobación Informes Ensayos Auditor 15 d 20-07-2015 04-08-2015
0% 0%
8.3.3.6 Transporte y llegada a obra OPGW 60 d 01-02-2016 30-04-2016
0% 0%
8.3.4 Aisladores 725 d 18-06-2014 12-06-2016
69,28% 69,28%
8.3.4.1 Licitación Aisladores y Amortiguadores 20 d 01-10-2014 09-01-2015
100% 100%
8.3.4.2 Orden de Proceder Aisladores y Amortiguadores
5 d 04-03-2015 09-03-2015
100% 100%
8.3.4.3 Fabricación Aisladores y Amortiguadores
120 06-04-2015 03-08-2015
100% 100%
8.3.4.4 Pruebas en Fábrica (FAT) Aisladores y Amortiguadores
30 d 04-08-2015 02-09-2015
100% 100%
8.3.4.5 Aprobación Informes Ensayos Auditor 15 d 03-09-2015 17-09-2015
0% 0%
8.3.4.6 Transporte y llegada a obra Aisladores y Amortiguadores
75 d 01-02-2016 30-04-2016
0% 0%
8.3.5 Ferretería y Amortiguadores 630 d 02-09-2014 23-05-2016
26,04% 30,38%
8.3.5.1 Licitación Ferretería y Amortiguadores 60 d 02-09-2014 31-10-2014
100% 100%
8.3.5.2 Orden de Proceder Ferretería y Amortiguadores
30 d 03-03-2015 01-04-2015
100% 100%
8.3.5.3 Fabricación Ferretería y Amortiguadores
150 d 02-04-2015 29-08-2015
0% 0%
Informe Mensual Diciembre 2015 DEFINITIVO
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 22 de 30
8.3.5.4 Pruebas en Fábrica Ferretería y Amortiguadores
30 d 30-08-2015 28-09-2015
0% 50%
8.3.5.5 Aprobación Informes Ensayos Auditor 15 d 29-09-2015 13-10-2015
0% 0%
8.3.5.6 Transporte y llegada a obra Ferretería y Amortiguadores
60 d 01-02-2016 30-04-2016
0% 0%
8.4 Adquisición Otros Suministros y Materiales
240 d 02-09-2015
28-04-2016
4,30% 4,30%
8.4.1 Otros suministros y materiales subestaciones
180 d 14-09-2015 11-03-2016
10% 10%
8.4.1.1 Marcos de estructuras de la subestación
120 d 14-09-2015 11-01-2016
10% 10%
8.4.1.2 Otros suministros y materiales 180 d 14-09-2015 11-03-2016
10% 10%
8.4.2 Otros suministros y materiales Líneas 140 d 02-09-2015 28-04-2016
0% 0%
9 Construcción, Montaje y Pruebas 604 d 19-07-2015 13-03-2017
30,80% 23,11%
9.1 Preparación de Bases de Licitación para Obras Subestaciones
30 d 01-04-2014 30-04-2014
100% 100%
9.2 Preparación de Bases de Licitación para Obras Línea de Transmisión
28 d 01-04-2014 30-04-2014
100% 100%
9.3 Licitación Contratos de Construcción Subestaciones
91 d 17-08-2015 15-11-2015
100% 66,67%
9.3.1 Hito Inicio Licitación de Contratos de Obra Subestaciones
0 d 01-04-2014 30-04-2014
100% 100%
9.3.2 Licitación Obras Subestaciones 30 d 01-04-2014
30-04-2014
100% 100%
9.3.3 Revisión de Ofertas Obras Subestaciones
30 d 01-04-2014 30-04-2014
100% 50%
9.3.4 Adjudicación Contratistas de Obra Subestaciones
30 d 01-04-2014 30-04-2014
100% 50%
9.3.5 Hito Orden de Proceder Contratos de Construcción Subestaciones
0 d 12-02-2016 12-02-2016
0% 0%
9.4 Movilización a Obra e Instalación de faenas Subestaciones
30 d 14-02-2016 13-03-2016
0% 0%
9.5 Licitación Contratos de Construcción Línea de Transmisión
91 d 17-08-2015 15-11-2015
100% 50%
9.5.1 Hito Inicio Licitación de Contratos de
Obra Línea de Transmisión 0 d 17-08-2015
17-08-2015
100% 100%
9.5.2 Licitación Obras Línea de Transmisión 30 d 18-08-2015 16-09-2015
100% 50%
9.5.3 Revisión de Ofertas Obras Línea de
Transmisión 30 d 17-09-2015
16-10-2015
100% 50%
Informe Mensual Diciembre 2015 DEFINITIVO
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 23 de 30
9.5.4 Adjudicación Contratistas de Obra
Línea de Trasmisión 30 d 17-10-2015
15-11-2015
100% 50%
9.5.5 Hito Orden de Proceder Contratos de
Construcción Línea de Transmisión 0 d 12-02-2016
12-02-2016
0% 0%
9.6 Movilización a Obra e Instalación de faenas Línea de Transmisión
30 d 14-02-2016 13-03-2016
0% 0%
9.7 Licitación Inspección Técnica de Obras 60 d 17-09-2015 15-11-2015
100% 100%
9.7.1 Licitación ITO
30 d 17-09-2015 16-10-2015
100% 100%
9.7.2 Revisión de Ofertas
15 d 17-10-2015 31-10-2015
100% 100%
9.7.3 Adjudicación ITO
15 d 01-11-2015 15-11-2015
100% 100%
9.8 Subestaciones 160 d 11-07-2016 17-12-2016
0% 0%
9.8.1 Subestación Ecuentro 220 kV Existente 188 d 11-07-2016 17-12-2016
0% 0%
9.8.1.1 Construcción Obras Civiles Encuentro 220 kV Existente
188 d 11-07-2016 22-11-2016
0% 0%
9.8.1.1.1 Fundaciones de pórticos (marcos) y equipos
60 d 11-07-2016 08-09-2016
0% 0%
9.8.1.1.2 Edificaciones 90 d 11-07-2016 08-10-2016
0% 0%
9.8.1.1.3 Obras complementarias 90 d 25-08-2016 22-11-2016
0% 0%
9.8.1.2 Montaje SE Encuentro 220 kV Existente 98 d 09-09-2016 07-11-2016
0% 0%
9.8.1.2.1 Pórticos (marcos) y estructuras de equipos
60 d 09-09-2016 23-10-2016
0% 0%
9.8.1.2.2 Interruptores 15 d 24-10-2016 07-11-2016
0% 0%
9.8.1.2.3 Otros equipos primarios 15 d 24-10-2016 07-11-2016
0% 0%
9.8.1.2.4 Control, protección, medida y telecomunicaciones
15 d 09-10-2016 23-10-2016
0% 0%
9.8.1.3 Pruebas SE Encuentro 220 kV Existente 43 d 08-11-2016 17-12-2016
0% 0%
9.8.1.3.1 Pruebas Equipos Primarios 20 d 08-11-2016 27-11-2016
0% 0%
9.8.1.3.2 Pruebas Control, Protección, Medida y SCADA
20 d 28-11-2016 17-12-2016
0% 0%
9.8.2 Subestación Lagunas 220 kV Existente 155 d 11-07-2016 17-12-2016
0% 0%
Informe Mensual Diciembre 2015 DEFINITIVO
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 24 de 30
9.8.2.1 Construcción Obras Civiles SE Lagunas Existente
134 d 11-07-2016 22-11-2016
0% 0%
9.8.2.1.1 Fundaciones de pórticos (marcos) y equipos
59 d 11-07-2016 08-09-2016
0% 0%
9.8.2.1.2 Edificaciones 89 d 11-07-2016 08-10-2016
0% 0%
9.8.2.1.3 Obras complementarias 89 d 25-08-2016 22-11-2016
0% 0%
9.8.2.2 Montaje SE Lagunas 220 kV Existente 58 d 09-09-2016 07-11-2016
0% 0%
9.8.2.2.1 Pórticos (marcos) y estructuras de equipos
44 d 09-09-2016 23-10-2016
0% 0%
9.8.2.2.2 Interruptores 14 d 24-10-2016 07-11-2016
0% 0%
9.8.2.2.3 Otros equipos primarios 14 d 24-10-2016 07-11-2016
0% 0%
9.8.2.2.4 Control, protección, medida y telecomunicaciones
14 d 09-10-2016 23-10-2016
0% 0%
9.8.2.3 Pruebas SE Lagunas 220 kV Existente 38 d 08-11-2016 17-12-2016
0% 0%
9.8.2.3.1 Pruebas Equipos Primarios 19 d 08-11-2016 27-11-2016
0% 0%
9.8.2.3.2 Pruebas Control, Protección, Medida y SCADA
19 d 28-11-2016 17-12-2016
0% 0%
9.9 Línea de Transmisión 364 d 15-03-2016 13-03-2017
0% 0%
9.9.1 Construcción Obras Civiles 231 d 15-03-2016 31-10-2016
0% 0%
9.9.1.1 Caminos de acceso 119 d 15-03-2016 11-07-2016
0% 0%
9.9.1.2 Fundaciones LT 219 d 20-03-2016 31-10-2016
0% 0%
9.9.2 Montaje, Tendido y Remates 222 d 04-08-2016 08-03-2017
0% 0%
9.9.2.1 Montaje Estructura 174 d 04-08-2016 25-01-2017
0% 0%
9.9.2.2 Montaje Aisladores, amortiguadores y ferreteria
119 d 25-09-2016 27-02-2017
0% 0%
9.9.2.3 Tendido y Regulación Cables Conductor y Guarda
163 d 30-10-2016 08-03-2017
0% 0%
9.9.3 Pruebas Línea (SAT) 4 d 08-03-2017 13-03-2017
0% 0%
10 Entrada en Operación 30 d 13-03-2017 12-04-2017
0% 0%
Informe Mensual Diciembre 2015 DEFINITIVO
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 25 de 30
11 Resumen de Hitos Relevantes 938,5 d mar 16-09-14
mié 12-04-17
20% 20%
11.1 Hito relevante 1: Seguros Contratados y Estudio que determina las especificaciones de detalle del proyecto
0 d mar 16-09-14
mar 16-09-14
100% 100%
11.2 Hito relevante 2: Obtención de la RCA y Presentación de la Concesión Definitiva
0 d lun 13-07-15
lun 13-07-15
0% 0%
11.3 Hito relevante 3: Construcción del 50% de las fundaciones LT
0 d mié 03-08-16
mié 03-08-16
0% 0%
11.4 Hito relevante 4: Prueba de Equipos (FAT)
0 d lun 19-10-15
lun 19-10-15
0% 0%
11.5 Hito relevante 5: Entrada en Operación del Proyecto
0 d mié 12-04-17
mié 12-04-17
0% 0%
12 Ampliación de Instalaciones Comunes: Plataforma, malla de tierra, barramiento, SS.AA y Prot. Dif. De Barras
892 d mié 09-07-14
sáb 17-12-16
0% 0%
Informe Mensual Diciembre 2015 DEFINITIVO
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 26 de 30
3 CRONOLOGÍA DE EVENTOS RELEVANTES
- 16 de octubre de 2013 fecha de publicación en el Diario Oficial de la República de Chile de
la adjudicación a ISA de los derechos de explotación y ejecución.
- 21 de noviembre de 2013 Firma de contrato Felval S.A para la gestión predial
- Firma de contrato con GAC el 12 de diciembre de 2013
- El día 04-02-2014, se envía Orden de Entrega para la adquisición del cable conductor bajo
contrato de Alianza Estratégica con proveedor STERLITE.
- El día 27-02-2014, se envía Orden de Entrega para la adquisición de las estructuras de acero
galvanizado bajo contrato de Alianza Estratégica con proveedor SKIPPER (toneladas de
estructura).
- 17 de marzo de 2014 Firma del contrato EPC con SIEMENS para la construcción de las
subestaciones.
- 27 de mayo, firma del contrato con HMV para el desarrollo de los Estudios Sistémicos.
Anteriormente se había informado erróneamente que se trataba de la firma del contrato
por la ingeniería de contraparte.
- 30 de junio, firma el contrato con Unión Eléctrica para la construcción de la línea de
trasmisión.
- 30 de julio de 2014: Se envían al CDEC-SING las pólizas de seguros necesarias para dar
cumplimiento al Hito Relevante N°1.
- 20 de agosto de 2014, presentación de la Solicitud de Concesión Definitiva ante la SEC y el
Ministerio de Energía.
- 30 de septiembre de 2014 se envían al CDEC-SING y a la Auditoria Técnica del Proyecto los
informes de los estudios eléctricos sistémicos y transitorios, que permiten dar cumplimiento
al Hito Relevante N°1.
- 29 de septiembre se adjudica en la modalidad de alianza estratégica, el suministro de
Herrajes y Sistema de amortiguación al fabricante DERVAUX. Una vez que se establezcan las
cantidades y se cumplan los plazos correspondientes, se dará la orden definitiva para su
fabricación.
- 24 de octubre de 2014 se ingresó a tramitación ambiental ante el Servicio de Evaluación
Ambiental (SEA), el Estudio de Impacto Ambiental, iniciándose así, el proceso de
licenciamiento por parte de las autoridades con competencia ambiental.
- 3 de noviembre de 2014 se declaró la admisibilidad del Estudio de Impacto Ambiental.
- 19 de noviembre de 2014 se declara la admisibilidad de la Solicitud de Concesión Definitiva
- 30 de enero 2015 se emitió el Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones,
Rectificaciones y/o Ampliaciones del EIA – ICSARA.
- 24 de abril de 2015 se emitió ADENDA N°1 al Servicio de Evaluación Ambiental. - 4 de junio de 2015 se emitió por parte del SEA el ICSARA N°2.
- 15 de junio de 2015 se emitió el ADENDA N°2 al Servicio de Evaluación Ambiental. - 30 de Julio de 2015 el SEA extiende en 60 días el plazo del proceso de evaluación
ambiental.
Informe Mensual Diciembre 2015 DEFINITIVO
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 27 de 30
- 7 de agosto de 2015. El CDEC-SING, mediante carta 1086/2015, luego de la solicitud realizada por INTERCHILE, aprueba la ampliación de plazo del Hito N°2 al 31 de diciembre de 2015.
- 2 de septiembre de 2015, se emitió por parte del SEA el ICSARA extraordinario. - 15 de septiembre de 2015 se emitió ADENDA extraordinaria al Servicio de Evaluación
Ambiental. - 6 de octubre de 2015, el SEA suspende la evaluación ambiental por 90 días. - 30 de noviembre de 2015, Interchile presentó al CDEC-SING una nueva Solicitud de
Ampliación de Plazo de Cumplimiento del Hito Relevante N°2. - 15 de diciembre de 2015, Interchile presentó al CDEC-SING una Solicitud de Ampliación de
Plazo de Cumplimiento del Hito Relevante N°4. - Con fecha 28 de diciembre y carta CDEC-SING N° 1832 el CDEC-SING no aprobó la solicitud
de ampliación de plazo de cumplimiento del Hito N° 2. - El 31 de diciembre de 2015 venció el plazo de cumplimiento del Hito Relevante N°2,
produciéndose el incumplimiento de este hito.
3.1 LISTADO DE PROPIEDADES A continuación se presenta el listado de propietarios disponible hasta la fecha.
Tabla 3: Listado de Propiedades
ID PROPIETARIO COMUNA REGIÓN CONSERVADOR FOJAS NÚMERO AÑO
1 FISCO POZO ALMONTE
TARAPACA POZO ALMONTE 1388 1365 1983
2 FISCO POZO ALMONTE
TARAPACA IQUIQUE 1078 1747 2011
3 FISCO POZO ALMONTE
TARAPACA POZO ALMONTE 481 417 1990
4 FISCO POZO ALMONTE / MARIA ELENA
TARAPACA/ ANTOFAGASTA
ANTOFAGASTA 133 129 1983
5 JULIO RIGOBERTO PALAPE GUAJARDO
MARIA ELENA
ANTOFAGASTA TOCOPILLA 541 470 1990
6 FISCO MARIA ELENA
ANTOFAGASTA MARIA ELENA 6 6 1996
7 FISCO MARIA ELENA
ANTOFAGASTA CALAMA 49 57 1928
8 FISCO MARIA ELENA
ANTOFAGASTA TOCOPILLA 108 126 1960
Informe Mensual Diciembre 2015 DEFINITIVO
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 28 de 30
3.2 CUADRO DE AVANCE MENSUAL PARA EL ESTADO DE NEGOCIACIONES. En relación a los 8 predios indicados en la Tabla 3, las negociaciones presentan el siguiente avance:
Tabla 4: Estado de Negociaciones
ID PROPIETARIO COMUNA FOJAS NÚMERO AÑO AVANCE
1 FISCO POZO ALMONTE
1388 1365 1983 Solicitud de concesión eléctrica.
2 FISCO POZO ALMONTE
1078 1747 2011 Solicitud de concesión eléctrica.
3 FISCO POZO ALMONTE
481 417 1990 Solicitud de concesión eléctrica.
4 FISCO POZO ALMONTE / MARIA ELENA
133 129 1983 Solicitud de concesión eléctrica.
5 JULIO RIGOBERTO PALAPE GUAJARDO
MARIA ELENA
541 470 1990 Se va a llamar a comisión tasadora.
6 FISCO MARIA ELENA
6 6 1996 Solicitud de concesión eléctrica.
7 FISCO MARIA ELENA
49 57 1928 Solicitud de concesión eléctrica.
8 FISCO MARIA ELENA
108 126 1960 Solicitud de concesión eléctrica.
3.3 CUADRO DE AVANCE EN LA CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRE, EN LONGITUD. Sin avance.
3.4 CUADRO DE INDICADORES DE AVANCE EN LA CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRE, TRAMOS
CONTINUOS Sin avance.
3.5 CUADRO DE CONTROL DE AVANCE DE LAS OBRAS EN TERRENO. Sin avance, según Cronograma.
Informe Mensual Diciembre 2015 DEFINITIVO
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 29 de 30
3.6 CUADRO DE CONTROL DE AVANCE DE NOTIFICACIONES. A continuación se presenta el listado de propietarios notificados.
Tabla 5: Estado de Notificaciones
ID PROPIETARIO COMUNA FOJAS NÚMERO AÑO AVANCE
1 FISCO POZO ALMONTE
1388 1365 1983 Notificado, con certificación de vencimiento de plazos de oposición.
2 FISCO POZO ALMONTE
1078 1747 2011 Notificado, con certificación de vencimiento de plazos de oposición.
3 FISCO POZO ALMONTE
481 417 1990 Notificado, con certificación de vencimiento de plazos de oposición.
4 FISCO POZO ALMONTE / MARIA ELENA
133 129 1983 Notificado, con certificación de vencimiento de plazos de oposición.
5 JULIO RIGOBERTO PALAPE GUAJARDO
MARIA ELENA
541 470 1990 Notificado, con certificación de vencimiento de plazos de oposición.
6 FISCO MARIA ELENA
6 6 1996 Notificado, con certificación de vencimiento de plazos de oposición.
7 FISCO MARIA ELENA
49 57 1928 Notificado, con certificación de vencimiento de plazos de oposición.
8 FISCO MARIA ELENA
108 126 1960 Notificado, con certificación de vencimiento de plazos de oposición.
Informe Mensual Diciembre 2015 DEFINITIVO
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 30 de 30
4 PROGRAMA BIMESTRAL DE ACTIVIDADES
Durante el próximo periodo, comprendido por los meses de febrero y marzo de 2016, este equipo
Auditor tiene planeado llevar a cabo las siguientes actividades:
Reuniones con el Adjudicatario
Se llevarán a cabo al menos dos reuniones con el Adjudicatario.
Se analizará la nueva información ya solicitada a Interchile, que permita respaldar que contarán con
los recursos necesarios para poder completar el 50% de las fundaciones en los plazos
comprometidos.
Documentos Técnicos
Se procederá a verificar y/o revisar los documentos y planos técnicos que emita Interchile sobre los
proyectos de línea y subestaciones.
Se procederá a revisar aquellos documentos ya revisados, y de los cuales se hayan recibido nuevas
versiones.
Los documentos que sean recibidos a fines de marzo de 2016 serán verificados durante el periodo
siguiente.
Hito Relevante N°4
Durante el mes de febrero se espera recibir las memorias de calificación sísmica de los equipos
primarios y reactor de las subestaciones.
Cronograma
Se continuará analizando las actividades del Cronograma actualizado y su consistencia con los
cronogramas particulares.
Gestión Ambiental
Se hará el seguimiento del proceso de Consulta Indígena, la firma del Protocolo de Acuerdo Final y
la emisión del ICE, y la RCA.
Gestión Predial
Se procederá a verificar e informar de cualquier avance existente en la Concesión Definitiva.
Elaboración de Informes
Se elaborarán los correspondientes informes mensuales, de los meses de febrero y marzo de 2016,
además del Informe Bimestral N°13. Durante el proceso de elaboración de los informes mensuales
se analizarán los informes mensuales elaborados por el Adjudicatario.
