BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2012/000040/... · Web viewLa propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente

1

GOBIERNO REGIONAL HUANUCOLICITACIÒN PÙBLICA N° 015 -2012-GRH

BASES INTEGRADAS

LICITACION PÚBLICA 015-2012/GRH

PRIMERA CONVOCATORIA

ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCIÓN DE OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA

DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE PAUCARBAMBA, DISTRITO DE AMARILIS- HUANUCO- HUANUCO”

CALENDARIO DE CONVOCATORIA

Etapa Fecha, hora y lugarConvocatoria : 27/12/2012Registro de participantes : Del 28/12/2012

Al: 28/01/2013Formulación de Consultas : Del: 28/12/2012

Al: 07/01/2013Absolución de Consultas : 10/01/2013Formulación de Observaciones a las Bases

: Del:11/01/2013Al: 17/01/2013

Absolución de Observaciones a las Bases

: 29/01/2013

Integración de las Bases : 01/02/2013 Presentación de Propuestas : 19/02/2013* El acto público se realizará en : Auditorio del Gobierno Regional Huánuco,

Calle calicanto N° 145 Amarilis: 10:00 horas Calificación y Evaluación de Propuestas

: 20/02/2013

Otorgamiento de la Buena Pro : 20/02/2013 * El acto público se realizará en : Auditorio del Gobierno Regional Huánuco,

Calle calicanto N° 145 Amarilis: 10:00 horas

HUANUCO - FEBRERO 2013

2

GOBIERNO REGIONAL HUANUCOLICITACIÒN PÙBLICA Nª 015 -2012-GRH

SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

1


CAPÍTULO IETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

1.1. BASE LEGAL

- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.- Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.- Decreto Supremo N° 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, en adelante el Reglamento.- Directivas del OSCE.- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.- Código Civil.- Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.

1.2. CALIFICACIÓN PREVIA

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento, cuando el valor referencial de la contratación de la ejecución de una obra sea igual o superior a veinticinco mil Unidades Impositivas Tributarias (25,000 UIT), en la sección específica de las Bases deberá preverse el requisito de calificación previa.

1.3. CONVOCATORIA

Se efectuará de conformidad con lo señalado en el artículo 51 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma.

1.4. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (1) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno (1) de sus integrantes, de conformidad con el artículo 53 del Reglamento.

La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentre inhabilitada para contratar con el Estado.

Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres, apellidos y Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razón social de la persona jurídica; número de Registro Único de Contribuyentes (RUC); domicilio legal; teléfono y fax.

IMPORTANTE:

Para registrarse como participante en un proceso de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor

2


información, podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.

1.5. FORMULACIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES

Las consultas a las Bases serán presentadas por un periodo mínimo de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 55 del Reglamento.

1.6. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES

La decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE, de conformidad con lo establecido en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas.

IMPORTANTE:

No se absolverán consultas a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.7. FORMULACIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES

Las observaciones a las Bases serán presentadas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haber finalizado el término para la absolución de las consultas, de conformidad con lo establecido en el artículo 57 del Reglamento.

1.8. ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES

El Comité Especial notificará la absolución de las observaciones a través del SEACE, de conformidad con lo establecido en el artículo 56 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de los cinco (5) días hábiles desde el vencimiento del plazo para recibir observaciones.

El Comité Especial debe incluir en el pliego de absolución de observaciones el requerimiento de pago de la tasa por concepto de elevación de observaciones al OSCE.

IMPORTANTE:

No se absolverán observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.9. ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES AL OSCE

El plazo para solicitar la elevación de observaciones para el pronunciamiento del OSCE es de tres (3) días hábiles, computados desde el día siguiente de la notificación del pliego absolutorio a través del SEACE.

Los participantes pueden solicitar la elevación de las observaciones para la emisión de pronunciamiento, en los siguientes supuestos:

http://www.rnp.gob.pe/

1


1. Cuando las observaciones presentadas por el participante no fueron acogidas o fueron acogidas parcialmente;

2. Cuando a pesar de ser acogidas sus observaciones, el participante considere que tal acogimiento continúa siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección; y

3. Cuando el participante considere que el acogimiento de una observación formulada por otro participante resulta contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. En este caso, el participante debe haberse registrado como tal hasta el vencimiento del plazo para formular observaciones.

El Comité Especial, bajo responsabilidad, deberá remitir la totalidad de la documentación requerida para tal fin por el TUPA del OSCE, a más tardar al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de observaciones.

La emisión y publicación del pronunciamiento en el SEACE, debe efectuarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de recibido el expediente completo por el OSCE

1.10. INTEGRACIÓN DE LAS BASES

Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de selección por lo que deberán contener las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como consecuencia de la absolución de las consultas y de las observaciones, las dispuestas por el pronunciamiento, así como las requeridas por el OSCE en el marco de sus acciones de supervisión.

Una vez integradas, las Bases no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases.

El Comité Especial integrará y publicará las Bases teniendo en consideración los siguientes plazos:

1. Cuando no se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para formularlas.

2. Cuando se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de dichas observaciones para la emisión de pronunciamiento, siempre que ningún participante haya hecho efectivo tal derecho.

3. Cuando se haya solicitado la elevación de observaciones, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes de notificado el pronunciamiento respectivo en el SEACE.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los artículos 59 y 60 del Reglamento.

De conformidad con el artículo 31 del Reglamento, el Comité Especial no podrá efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

1.11. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y ACREDITACIÓN

2


Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción oficial o certificada efectuada por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual.

En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la rúbrica del postor o de su representante legal o mandatario designado para dicho fin, salvo que el postor sea persona natural, en cuyo caso bastará que éste o su apoderado, indique debajo de la rúbrica sus nombres y apellidos completos.

Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato N° 1). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará el documento registral vigente que consigne la designación del representante legal, expedido con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de propuestas. (Formato Nº 1)

En el caso de consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante común del consorcio, o por el apoderado designado por éste, o por el representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, conforme a lo siguiente:

1. En el caso que el representante común del consorcio presente la propuesta, éste debe presentar copia simple de la promesa formal de consorcio.

2. En el caso que el apoderado designado por el representante común del consorcio presente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el representante común del consorcio y copia simple de la promesa formal de consorcio.

3. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditación se realizará conforme a lo dispuesto en el sexto párrafo del presente numeral, según corresponda.

1.12. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

La presentación de propuestas se realiza en acto público, en la fecha y hora señaladas en el cronograma del proceso.

El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendrá por desistido. Si algún participante es omitido, podrá acreditarse con la presentación de la constancia de su registro como participante.

1


Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.

IMPORTANTE:

En caso de convocarse según relación de ítems, los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformando otro consorcio en ítems distintos.

En el caso que el Comité Especial rechace la acreditación del apoderado, representante legal o representante común, según corresponda en atención al numeral 1.11, y este exprese su disconformidad, se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta y los documentos de acreditación en su poder hasta el momento en que el participante formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a abrir los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor, a fin de verificar que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados en las Bases.

En el caso que de la revisión de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omisión de presentación de uno o más documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos –siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio de función pública, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de propuestas–, se actuará conforme lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento. Este es el único momento en que puede otorgarse plazo para subsanar la propuesta técnica.

En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y no se encuentre dentro de los supuestos señalados en el párrafo anterior, se devolverá la propuesta, teniéndola por no admitida, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario (o Juez de Paz) procederá a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta técnica. A su vez, si las Bases han previsto que la evaluación y calificación de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior, el Notario (o Juez de Paz) procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas dentro de uno o más sobres, los que serán debidamente sellados y firmados por él, por los miembros del Comité Especial y por los postores que así lo deseen, conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial, en acto público, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas.

Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos sus miembros, así como por los veedores y los postores que lo deseen.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento, en los actos de presentación de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente, su inasistencia no viciará el proceso.

2


1.13. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente:

La oferta económica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecución de la obra a ser contratada; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza.

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

IMPORTANTE:

Tratándose de un proceso según relación de ítems, cuando los postores se presenten a más de un ítem, deberán presentar sus propuestas económicas en forma independiente.1

1.14. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica.

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:

Propuesta Técnica : 100 puntosPropuesta Económica : 100 puntos

1.14.1. EVALUACIÓN TÉCNICA

Se verificará que la propuesta técnica cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.

Sólo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial hubiese otorgado plazo de subsanación, pasarán a la evaluación técnica.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanación de la propuesta, el Comité Especial deberá determinar si se cumplió o no con la subsanación solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la subsanación, el Comité Especial tendrá la propuesta por no admitida.

Una vez cumplida la subsanación de la propuesta o vencido el plazo otorgado para dicho efecto, se continuará con la evaluación de las propuestas técnicas admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodología de asignación de puntaje establecida para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

1 Luego de efectuada la evaluación técnica, cabe la posibilidad que dicho postor haya obtenido el puntaje necesario para acceder a la evaluación económica únicamente en algunos de los ítems a los que se presentó, por lo que, de acuerdo con el artículo 71 del Reglamento, correspondería devolver las propuestas económicas sin abrir, lo que no resultaría posible si la totalidad de las propuestas económicas del postor se incluyen en un solo sobre.

1


1.14.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA

Si la propuesta económica es inferior al noventa por ciento (90%) del valor referencial o excede el ciento diez por ciento (110%) del valor referencial, será devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no presentada, conforme lo establece el artículo 33 de la Ley.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Pi = Om x PMPE Oi

Donde: i = Propuesta Pi = Puntaje de la propuesta económica i Oi = Propuesta Económica i Om = Propuesta Económica de monto o precio más bajo PMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

IMPORTANTE:

En caso el proceso se convoque bajo el sistema de precios unitarios, el Comité Especial deberá verificar las operaciones aritméticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorrección, deberá corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. Dicha corrección debe figurar expresamente en el acta respectiva.

Sólo cuando se haya previsto (según el caso concreto) aceptar propuestas económicas que incluyan propuestas de financiamiento, la propuesta económica se evaluará utilizando el método del valor presente neto del flujo financiero que comprenda los costos financieros y el repago de la deuda. Se tomarán en cuenta todos los costos del financiamiento, tales como la tasa de interés, comisiones, seguros y otros, así como la contrapartida de la Entidad si fuere el caso, conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 70 del Reglamento.

1.15. ACTO PÚBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

En la fecha y hora señalada en las Bases, el Comité Especial se pronunciará sobre la admisión y la evaluación técnica de las propuestas, comunicando los resultados de esta última.

La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinación del puntaje total se hará de conformidad con el artículo 71 del Reglamento.

El Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de selección a través de un cuadro comparativo en el que se consignará el orden de prelación en que han quedado calificados los postores, detallando los puntajes técnico, económico y total obtenidos por cada uno de ellos.

En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el artículo 73 del Reglamento.

2


Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo.

El otorgamiento de la Buena Pro se presumirá notificado a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta de otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluación. Dicha presunción no admite prueba en contrario. Esta información se publicará el mismo día en el SEACE.

IMPORTANTE:

De conformidad con el artículo 76 del Reglamento, para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial, hasta el límite del ciento diez por ciento (110%), deberá contarse con la asignación suficiente de créditos presupuestarios y la aprobación del Titular de la Entidad, salvo que el postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta económica a un monto igual o menor al valor referencial.

1.16. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los ocho (8) días hábiles de la notificación de su otorgamiento en acto público, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. En este caso, el consentimiento se publicará en el SEACE al día hábil siguiente de haberse producido.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento en acto público, y podrá ser publicado en el SEACE ese mismo día o hasta el día hábil siguiente.

1.17. CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

De acuerdo con el artículo 282 del Reglamento, a partir del día hábil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro o de haberse agotado la vía administrativa conforme a lo previsto en el artículo 122 del Reglamento, hasta el décimo quinto día hábil de producido tal hecho, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

El OSCE no expedirá constancias solicitadas fuera del plazo establecido.

1


CAPÍTULO IISOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro.

La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

2


CAPÍTULO IIIDEL CONTRATO

3.1. DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, dentro de los siete (7) días hábiles siguientes, sin mediar citación alguna, el postor ganador deberá presentar a la Entidad la documentación para la suscripción del contrato prevista en las Bases. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato.

En el supuesto que el postor ganador no presente la documentación y/o no concurra a suscribir el contrato, según corresponda, en los plazos antes indicados, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 148 del Reglamento.

El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 139 del Reglamento.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. Constancia de capacidad libre de contratación. Garantía de fiel cumplimiento. Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en caso corresponda. Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso. Código de cuenta interbancario (CCI). Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los

documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traducción certificada, de ser el caso.

Designación del residente de obra, cuando este no haya formado parte de su propuesta técnica.

Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de Obra (PERT-CPM), salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra2, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado, salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

Desagregado por partidas que dio origen a su propuesta, cuando el sistema de contratación sea a suma alzada, salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

3.2. DE LAS GARANTÍAS

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento

2 De acuerdo con el artículo 183 del Reglamento, este calendario se actualizará con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

1


(10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En caso el contrato conlleve a la ejecución de prestaciones accesorias, se otorgará una garantía adicional por este concepto, la misma que se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país al sólo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

IMPORTANTE:

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución.

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164 del Reglamento.

3.5. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA3

El plazo de ejecución de obra se inicia a partir del día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:

1. Que la Entidad designe al inspector o al supervisor, según corresponda.2. Que la Entidad entregue el expediente técnico de obra completo al contratista.3. Que la Entidad entregue el terreno o lugar donde se ejecutará la obra al contratista.4. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales o insumos al

contratista, cuando en la sección específica de las Bases la Entidad haya asumido esta obligación.

5. Que la Entidad entregue el adelanto directo o el primer desembolso de dicho adelanto al contratista, en las condiciones y oportunidad establecidas en la sección específica de las Bases, salvo que en dicha sección no se haya previsto la entrega de este adelanto.

3 En las obras bajo las modalidades de concurso oferta y llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, estos requisitos deberán ser considerados para el inicio de la ejecución de la obra.

2


6. Que el contratista presente el certificado de habilidad de los profesionales4 señalados en su propuesta técnica.

Estas condiciones deberán ser cumplidas dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la suscripción del contrato.

En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demás condiciones.

Si cumplidas las condiciones antes indicadas la estacionalidad climática no permitiera el inicio de la ejecución de la obra, la Entidad podrá acordar con el contratista la fecha para el inicio de la ejecución. Dicha decisión deberá ser sustentada en un informe técnico que formará parte del expediente de contratación de la obra.

IMPORTANTE:

De acuerdo con el artículo 190 del Reglamento, deberá designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se convoca el proceso de selección.

3.6. RESIDENTE DE OBRA5

Profesional6 colegiado y habilitado, con no menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad7, designado por el contratista, previa conformidad de la Entidad. Por su sola designación, el residente representa al contratista para los efectos ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

La sustitución del residente sólo procederá previa autorización por escrito del funcionario de la Entidad que, según sus normas de organización interna, cuente con facultades suficientes para brindar tal autorización, y siempre que el profesional reemplazante reúna calificaciones profesionales iguales o superiores a las del profesional originalmente propuesto.

El pronunciamiento de la Entidad sobre la sustitución del residente de obra debe ser emitido y notificado al contratista dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de presentada la respectiva solicitud, transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento alguno, se considerará aprobada la sustitución.

3.7. INSPECTOR O SUPERVISOR8 DE OBRA

Profesional colegiado y habilitado, con menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad, designado por la Entidad para velar, de modo permanente y directo, por la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento de las especificaciones técnicas y del

4 Ingenieros o arquitectos.

5 De acuerdo con el artículo 185 del Reglamento, en toda obra debe contarse, de modo permanente y directo, con un residente de obra.

6 Ingeniero o arquitecto, según lo requerido en el expediente técnico de obra que es parte de las Bases, conforme a la naturaleza de la obra a ser ejecutada.

7 En el expediente técnico que es parte de las Bases, la Entidad puede establecer calificaciones y/o experiencia adicionales para el profesional propuesto como residente de obra, según la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a ser ejecutada.

8 De acuerdo con el artículo 190 del Reglamento, deberá contarse con supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se convoca el proceso de selección.

1


contrato. Debe cumplir, cuando menos, con las mismas calificaciones profesionales del residente.

En caso que el supervisor sea una persona jurídica, esta deberá designar a una persona natural como supervisor permanente de la obra.

3.8. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACIÓN DE OCURRENCIAS

El cuaderno de obra se abre en la fecha de entrega del terreno al contratista, oportunidad en la que deberá ser firmado en cada una de sus páginas por el inspector o supervisor, según corresponda, y por el residente. Dicho cuaderno debe constar de una hoja original con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de estas copias a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor.

El cuaderno de obra original debe permanecer en la obra, bajo custodia del residente, el que no podrá impedirle el acceso al mismo al inspector o supervisor, bajo pena de aplicarle al contratista una multa del cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización por cada día en que se impida el acceso.

Sólo el inspector o supervisor, y el residente, pueden hacer anotaciones en el cuaderno de obra. Estos profesionales anotarán los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de la obra, firmando al pie de cada anotación que efectúen. También se anotarán en el cuaderno de obra las consultas al inspector o supervisor de obra, así como la respuesta de este último.

Las solicitudes que realice el contratista, o su representante legal, como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se harán directamente a la Entidad, por medio de comunicación escrita.

El cuaderno de obra será cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida por la Entidad, procediendo a entregar el original de dicho cuaderno a la Entidad.

IMPORTANTE:

El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre el particular.

3.9. ADELANTOS

La Entidad entregará adelantos directos y adelantos para materiales o insumos, conforme a lo establecido en el artículo 186 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las Bases9.

En el supuesto que no se entreguen los adelantos en el plazo previsto en la sección específica de las Bases, el contratista tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento.

3.10. VALORIZACIONES

La valorización es la cuantificación económica del avance físico en la ejecución de la obra en un periodo determinado, tendrá el carácter de pago a cuenta y deberá ser realizada el

9 En el caso de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la elaboración del expediente técnico, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación. Asimismo, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la ejecución de la obra, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación.

2


último día de cada periodo de valorización previsto en la sección específica de las Bases, por el inspector o supervisor, según corresponda, y por el contratista. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorización conjunta con el contratista, este último la realizará.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el contratista tendrá derecho al pago de intereses, de conformidad con el artículo 48 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a quien se indique en el contrato de consorcio.

3.11. REAJUSTES

Si el valor referencial es establecido en moneda nacional, las valorizaciones deberán ser ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar en la fórmula o fórmulas polinómicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las Bases, los Índices Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI.

Dado que los Índices Unificados de Precios de la Construcción son publicados con un mes de atraso, los reajustes deberán calcularse teniendo en consideración el coeficiente de reajuste “K” conocido a ese momento; posteriormente, cuando se conozcan los índices que se deben aplicar, se calculará el monto definitivo de los reajustes que corresponden, los que se pagarán con la valorización más cercana posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses.

IMPORTANTE:

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC.

3.12. DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La penalidad por retraso injustificado en la ejecución de la obra y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los artículos 165 y 168 del Reglamento, respectivamente.

De acuerdo con los artículos 48 de la Ley y 166 del Reglamento, en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165 del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.

3.13. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento para la liquidación del contrato de obra que deberá observarse, es el que se encuentra descrito en el artículo 211 del Reglamento. No procederá la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver.

Luego de haber quedado consentida la liquidación y efectuado el pago del saldo de la liquidación, culmina el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Las controversias sobre pagos podrán ser sometidas a conciliación y/o arbitraje, dentro del plazo de quince (15) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo previsto en la sección específica de las Bases para efectuar el pago del monto correspondiente al saldo

1


de la liquidación.

3.14. VIGENCIA DEL CONTRATO

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149 del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene, hasta que la liquidación quede consentida y se efectúe el pago correspondiente.

3.15. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

IMPORTANTE:

Cuando se trate de obras bajo la modalidad de concurso oferta, a cada una de las prestaciones involucradas se le aplicarán, en principio, las disposiciones de la normativa de contrataciones del Estado que sean compatibles con su naturaleza, salvo en aquellos supuestos que impliquen la erogación de mayores fondos públicos (adelantos y prestaciones adicionales), en los que se aplicarán las disposiciones de dicha normativa que regulan la ejecución de obras.

2


SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

1


CAPÍTULO IGENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO

RUC Nº : 20489250731

Domicilio legal : Calle CALICANTO Nº 145 AMARILIS –HUÁNUCO

Teléfono y fax: : 062-512124 anexo 128

Correo electrónico: : [email protected]

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de selección tiene por objeto la contratación de la ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE PAUCARBAMBA, DISTRITO DE AMARILIS- HUÁNUCO- HUÁNUCO”.

1.3. VALOR REFERENCIAL10

El valor referencial asciende a S/. 21, 224,535.37 (Veinti Un Millones Doscientos Veinti Cuatro Mil Quinientos Treinta y Cinco con 37/100 Nuevos Soles). Incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de las prestaciones, El valor referencial ha sido calculado al mes de DICIEMBRE del 2012.

Valor Referencial (VR)

LímitesInferior Superior

S/. 21, 224,535.37

Veinti Un Millones Doscientos Veinti Cuatro Mil Quinientos Treinta y Cinco con 37/100

Nuevos Soles

S/. 19,102,081.83

Diecinueve Millones Ciento Dos Mil 0chenta y Uno con

83/100 Nuevos Soles

S/. 23,346,988.91

Veinti Tres Millones Trescientos Cuarenta y Seis Mil Novecientos

Ochenta y Ocho con 91/100 Nuevos Soles

Las propuestas que excedan en más del diez por ciento (10%) el valor referencial y aquellas que fueren inferiores al noventa por ciento (90%) serán devueltas por el Comité Especial teniéndolas por no presentadas. Para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial, hasta el límite antes establecido, se deberá contar con la asignación suficiente de créditos presupuestarios y la aprobación del Titular de la Entidad, salvo que el postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta económica a un monto igual o menor al valor referencial, conforme al artículo 76º del Reglamento. El plazo para otorgar la buena pro no excederá de

10 El monto del valor referencial indicado en esta sección de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas.

Expediente Técnico S/. 307,367.00

Ejecución de obras S/. 20,917,168.37

TOTAL S/. 21,224,535.37

2


diez (10) días hábiles, contados desde la fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de la buena pro, bajo responsabilidad del Titular.

IMPORTANTE:

De conformidad con el artículo 13 del Reglamento, cuando se trate de una contratación por relación de ítems, también deberán incluirse los valores referenciales en números y letras de cada ítem.

Las propuestas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el artículo 33 de la Ley.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deberá tomarse en cuenta la regulación de la Cuarta Disposición Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo señalado en el numeral 2 de la citada Disposición Complementaria Final, en las Bases del respectivo proceso de selección deberá establecerse además del valor referencial, los límites de éste, con y sin IGV, tal como se indica a continuación:

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante Formato 2 N° 549-2012/GRH, de fecha 26 de Diciembre 2012.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS CADENA FUNCIONAL: 9002.2128389.4000154.21.046.0102 – 0458

IMPORTANTE:

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquellas previstas en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el proceso de selección.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente proceso se rige por el sistema de SUMA ALZADA11, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Concurso Oferta

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

La obra a ser ejecutada está definida en los Requerimientos Técnicos Mínimos que forman parte de la presente sección, en el capítulo III.

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de 365 días calendarios , el que comprende la elaboración del expediente técnico en el plazo de 90 días calendarios, así como la ejecución de la obra en sí misma en el plazo de 275 días calendarios. Dichos plazos constituyen requerimientos técnicos mínimos que deben coincidir con lo establecido en el expediente de contratación.

11 De acuerdo al artículo 40 del Reglamento, la Entidad también puede establecer como sistema de contratación, el esquema mixto.

1


1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS BASES

El costo de reproducción de las Bases, es de Quinientos y 00/100 nuevos soles (S/.500.00)12

1.11. BASE LEGAL

Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley. Decreto Supremo N° 184-2008-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1017 Ley de

Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento. Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Código Civil. Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. Ley Nº 29812 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012. Ley Nº 29813 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2012. Decreto Supremo Nº 011-79-VC. Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. Decreto Supremo Nº 007-2008-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad,

Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña y del acceso al empleo decente, Ley MYPE. Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso.

1.12. LOCALIZACIÓN DE LA OBRA

La obra se encuentra localizada en

UBICACIÓNEl Terreno del proyecto se encuentra ubicado en:Distrito : AmarilisProvincia : HuánucoDepartamento : Huánuco

CAPÍTULO IIDEL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 13

12 Salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

13 La información del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la información consignada en el cronograma de la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción en esta información, primará el cronograma indicado en la ficha del proceso en el SEACE.

2


Etapa Fecha, hora y lugarConvocatoria : 27/12/2012Registro de participantes : Del 28/12/2012

Al: 28/01/2013Formulación de Consultas : Del: 28/12/2012

Al: 07/01/2013Absolución de Consultas : 10/01/2013Formulación de Observaciones a las Bases

: Del:11/01/2013Al: 17/01/2013

Absolución de Observaciones a las Bases

: 29/01/2013

Integración de las Bases : 01/02/2013 Presentación de Propuestas : 19/02/2013* El acto público se realizará en : Auditorio del Gobierno Regional Huánuco,

Calle calicanto N° 145 Amarilis: 10:00 horas Calificación y Evaluación de Propuestas

: 20/02/2013

Otorgamiento de la Buena Pro : 20/02/2013 * El acto público se realizará en : Auditorio del Gobierno Regional Huánuco,

Calle calicanto N° 145 Amarilis: 10:00 horas

2.2. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de los participantes es gratuito y se realizará en la Oficina de Logística y Servicios Auxiliares del Gobierno Regional Huánuco, sito en la calle Calicanto N° 145 Amarilis Huánuco, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:00 a 16:30 horas.

En el momento del registro, se emitirá la constancia o cargo correspondiente en el que se indicará: número y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que efectuó el registro, así como el día y hora de dicha recepción.

IMPORTANTE:

Al consignar el horario de atención, debe tenerse en cuenta que el horario de atención no podrá ser menor a ocho horas.

Los participantes registrados tienen el derecho de solicitar un ejemplar de las Bases, las que incluyen el expediente técnico de obra, salvo en la modalidad llave en mano que incluya su elaboración, para cuyo efecto deben cancelar el costo de reproducción de las mismas.

2.3. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, ante la ventanilla de la Unidad de Tramite Documentario del GOBIERNO REGIONAL HUANUCO, sito en la calle CALICANTO Nº 145 AMARILIS - HUANUCO, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08.00 am. a 16:30 horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial de la LICITACION PUBLICA N° 015 -2012/GRH, pudiendo ser remitidas adicionalmente al siguiente correo electrónico

IMPORTANTE:

Al consignar el horario de atención, debe tenerse en cuenta que el horario de atención no podrá ser menor a ocho horas.

2.4. ACTO PÚBLICO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas se presentarán en acto público, en el AUDITORIO DEL GOBIERNO REGIONAL HUANUCO SITO EN LA CALLE CALICANTO Nº 145 AMARILIS – HUANUCO, en la fecha y hora señalada en el

1


cronograma. El acto público se realizará con la presencia de Notario Público. Las personas naturales concurren personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditadas ante el Comité Especial mediante carta poder simple. Las personas jurídicas lo hacen por medio de su representante legal o apoderado. El representante legal acreditará tal condición con copia simple del documento registral vigente 14

que consigne dicho cargo y, en el caso del apoderado, será acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará el documento registral vigente que acredite la condición de éste.

Se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente. La no asistencia del mismo no vicia el proceso.

Las propuestas se presentarán en dos sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial de la LICITACION PUBLICA N° 015 -2012/GRH conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:

SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:

2.5. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

14 La vigencia de poder a presentar por el Representante Legal o Apoderado deberá tener una antigüedad no mayor a treinta (30) días calendario a la fecha de presentación de las propuestas.

SeñoresGOBIERNO REGIONAL HUÁNUCORUC N° : 20489250731Calle Calicanto N° 145 - Amarilis - Huánuco

LICITACIÓN PÚBLICA N° 015-2012-GRH

Objeto del proceso: ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE PAUCARBAMBA, DI STR I TO DE AMARILIS- HUANUCO- HUANUCO”

SOBRE N° 1: PROPUESTA ECONOMICANOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTORNº DE FOLIOS DE C/ EJEMPLAR

SeñoresGOBIERNO REGIONAL HUÁNUCORUC N° : 20489250731Calle Calicanto N° 145 - Amarilis - Huánuco

LICITACIÓN PÚBLICA N° 015-2012-GRH

Objeto del proceso: ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE PAUCARBAMBA, DI STR I TO DE AMARILIS- HUANUCO- HUANUCO”

SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICANOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTORNº DE FOLIOS DE C/ EJEMPLAR

2


2.5.1. SOBRE N° 1 - PROPUESTA TÉCNICA

Se presentará en un original y una (1) copia15.

El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos16, la siguiente documentación:

Documentación de presentación obligatoria:

a) Copia simple del Certificado de Inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores, en el Registro de Ejecutor de Obra y Consultor de Obra con especialidad consultoría en obras urbanas, edificaciones y afines.

b) Declaración jurada simple de datos del postor.Cuando se trate de consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados (Anexo Nº 1).

c)Declaración jurada y documentación sustentatoria de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de la presente sección17 (Anexo Nº 2).

Deberá adjuntar la documentación siguiente:- Copias simples de contrato y su respectiva acta de conformidad o acta de

liquidación u otro documento que acredite dicha conformidad, u órdenes de compra/órdenes de servicio y su respectiva acta de recepción o de conformidad, en donde se señale el monto de contratación y plazo de ejecución, que acredite el cumplimiento del numeral 9 del Capítulo III de la sección específica de las Bases. Anexo 2a

- Currículum Vitae (Referencia: 03 páginas como máximo) del personal propuesto de acuerdo a la relación señalada en el numeral 10 y 11 del Capítulo III de estas Bases. Se adjuntará a dicho documento, copia simple del título, del diploma de colegiatura, las empresas postoras acreditaran la experiencia de los profesionales propuesto de la siguiente manera:

Los profesionales propuestos acreditara su experiencia con la presentación de i) Constancias o, ii) Certificados o, iii) Contratos con su respectiva conformidad o, iv) Cualquier otro documento que de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia de su participación en Obra en obras similares (**); para acreditar los años de experiencia se sumarán los tiempos de cada obra y cuando exista en la experiencia traslapes paralelos estos serán contabilizados una sola vez.

(**) Emitidos por la autoridad competente. Se entiende por autoridad competente, al máximo funcionario administrativo de la entidad pública o al representante legal de la empresa privada. Cuando la constancia o certificado no sea emitido por el propietario de la obra, adicionalmente se deberá presentar copia simple del contrato entre quien emite el certificado y el propietario de la obra.

El documento que el postor presente para acreditar la experiencia de los profesionales deberá contener por lo menos la siguiente información:

- Nombre de Cliente y/o Propietario.- Nombre de la obra.- Monto de la Obra.- Ubicación de la obra.- Cargo desempeñado.- Fecha de inicio y termino de obra.

15 De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento, la propuesta técnica se presentará en original y en el número de copias requerido en las Bases, el que no podrá exceder de la cantidad de miembros que conforman el Comité Especial.

16 La omisión del índice no descalifica la propuesta, ya que su presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.

17 El Comité Especial debe determinar al elaborar las Bases si solo bastará la presentación de una declaración jurada para acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos o, de lo contrario, si será necesario que lo declarado se encuentre respaldado con la presentación de algún otro documento, en cuyo caso, deberá precisar dicha información en el listado de documentación de presentación obligatoria del numeral 2.5.1 de la sección específica de las Bases.

1


- Sello y firma de autoridad competente (**).- Nombre de la empresa constructora y/o empleadora.

Acrediten la respectiva experiencia mínima requerida en los citados numerales. Anexo 2ª

- Declaración Jurada simple que garantice la disponibilidad para el servicio y en obra de los equipos mínimos ofertados, en las fechas requeridas en el Calendario de Avance. Anexo 2ª Para la acreditación de los equipos mínimos requeridos deberá presentarse documentos que sustenten la propiedad, la posesión, compromiso venta o alquiler de los equipos o declaraciones juradas que evidencien la disponibilidad de los equipos

- Declaración Jurada de Habilidad del personal propuesto, de acuerdo a la relación señalada en el numeral 10 y 11 del Capítulo III de estas Bases - Anexo 2b (queda suprimido este requisitos de las bases ver absolución de Observaciones Nº 03)

d) Declaración jurada simple de acuerdo al artículo 42 del Reglamento (Anexo Nº 3).En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio, designado expresamente en la promesa formal de Consorcio.

e)Promesa formal de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones (Anexo Nº 4).

La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes.

Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.

f) Declaración jurada de plazo de ejecución (Anexo Nº 5).

g)Declaración jurada del personal propuesto para la ejecución materia de la presente convocatoria (Anexo Nº 9).

IMPORTANTE:

La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la no admisión de la propuesta, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 68 del Reglamento.

Documentación de presentación facultativa:

a) Factor experiencia en obras en general: Copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 6, referido a la Experiencia del Postor en obras en general.

b) Factor experiencia en obras similares: Copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 7, referido a la Experiencia del Postor en obras similares.

2


c) Factor experiencia del personal profesional propuesto: Para acreditar el factor experiencia del personal profesional propuesto, se presentará copia de i) Constancias o, ii) Certificados o, iii) Contratos con su respectiva conformidad o, iv) Cualquier otro documento que de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia de su participación en Obra en obras similares (**); para acreditar los años de experiencia se sumarán los tiempos de cada obra y cuando exista en la experiencia traslapes paralelos estos serán contabilizados una sola vez. (Anexo Nº 7ª)

(**) Emitidos por la autoridad competente. Se entiende por autoridad competente, al máximo funcionario administrativo de la entidad pública o al representante legal de la empresa privada. Cuando la constancia o certificado no sea emitido por el propietario de la obra, adicionalmente se deberá presentar copia simple del contrato entre quien emite el certificado y el propietario de la obra.

El documento que el postor presente para acreditar la experiencia de los profesionales deberá contener por lo menos la siguiente información:

o Nombre de Cliente y/o Propietario.o Nombre de la obra.o Monto de la Obra.o Ubicación de la obra.o Cargo desempeñado.o Fecha de inicio y termino de obra.o Sello y firma de autoridad competente (**).o Nombre de la empresa constructora y/o empleadora.

d) Factor cumplimiento de ejecución de obras: Copia simple de un máximo de diez (10) constancias de prestación. FORMATO LIBRE

e) Relación de equipamiento y software adicional para la realización del servicio, de acuerdo al respectivo factor del Capítulo IV de las Bases (literal E). FORMATO LIBRE

IMPORTANTE:

En caso exista contradicción entre la información presentada en la propuesta técnica, la propuesta será descalificada.

2.5.2. SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONÓMICA18

El Sobre Nº 2 deberá contener la siguiente información obligatoria:

Oferta económica expresada en la moneda del valor referencial (Anexo Nº 8).

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales.

IMPORTANTE:

La admisión de la propuesta económica que presenten los postores dependerá de si aquella se encuentra dentro los márgenes establecidos en el artículo 33 de la Ley y el artículo 39 de su Reglamento.

En caso la información contenida en la propuesta económica difiera de la información contenida en la propuesta técnica, la propuesta económica será descalificada.

2.6. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL

Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.

18 De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento la propuesta económica solo se presentará en original.

1


El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEiDonde:

PTPi = Puntaje total del postor iPTi = Puntaje por evaluación técnica del postor iPEi = Puntaje por evaluación económica del postor i

Se aplicarán las siguientes ponderaciones:

c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica. = 0.70

c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica. = 0.30

Donde: c1 + c2 = 1.002.7. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes documentos para suscribir el contrato:

a) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.b) Constancia de capacidad libre de contratación.c) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZAd) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. CARTA FIANZAe) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.f) Código de cuenta interbancario (CCI). g) Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los documentos de la propuesta

presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traducción certificada, de ser el caso.h) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.i) Designación del residente de obra, cuando este no haya formado parte de su propuesta técnica.j) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de Obra (PERT-CPM),

salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

k) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra 19, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado, salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

l) Desagregado por partidas que dio origen a su propuesta, cuando el sistema de contratación sea a suma alzada, salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

IMPORTANTE:

En caso que el postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio y la Entidad opte por solicitar como garantía para la suscripción del contrato carta fianza o póliza de caución, conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en los Oficios Nº 5196-2011-SBS y Nº 15072-2012-SBS, a fin de que no existan problemas en la ejecución de las mencionadas garantías, resulta necesario que éstas consignen en su texto, el nombre, denominación o razón social de todas y cada una de las personas naturales y/o jurídicas que integran el consorcio.

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución.

Adicionalmente, puede considerarse otro tipo de documentación a ser presentada, tales como:

a. Copia de DNI del Representante Legal.b. Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa.c. Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.d. Copia del RUC de la empresa.e. Original de la constancia de Capacidad Libre de Contratación expedida por el RNP.

19 De acuerdo con el artículo 183 del Reglamento, este calendario se actualizará con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

2


f. Póliza Todo Riesgo de Construcción (CAR), por el 100% del monto total del Presupuesto, para cubrir los daños que pueda causar el Contratista a terceras personas, a la Entidad en sus propiedades, bienes y a su mismo personal, por efectos de los trabajos correspondientes a la ejecución de la obra. Se deja constancia que el monto de este Seguro, no limita la responsabilidad del Contratista en caso que los daños producidos fuesen por suma mayor. Asimismo, el Contratista deberá proporcionar a la Entidad constancia de pago de la prima, en caso de que ésta se pague al crédito deberá precisar el vencimiento de las cuotas.

Para el caso de que existan adeudos en el pago de la Póliza, estos serán descontados de la valorización correspondiente y serán pagos por la Entidad, además se descontará los cargos que corresponden por incumplimiento contractual.

Cualesquiera sean el caso, las Pólizas de Seguros que se acrediten deberán contratarse en forma mancomunada Contratista y/o Entidad, las que serán supervisadas por nuestros Asesores de Seguros, afín de que las condiciones de la Póliza correspondiente cumplan con los requisitos que respalden y garanticen los intereses y Patrimonio de Entidad.

La Póliza Contratada, deberá acreditarse por el Contratista debidamente cancelada por la compañía aseguradora.

Dicha Póliza de Seguros deberá ser previamente aprobada por la Entidad, estando obligado el Contratista a mantenerla en vigencia durante el plazo de ejecución de la obra.

g. Póliza de Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR).h. Original de los certificados de habilidad de todos los profesionales presentados. i. Bases Integradas, Expediente Técnico y planos sellados y firmados por El Contratistaj. Calendario de Avance de Obra Valorizado elaborado en concordancia con el cronograma de

desembolsos económicos establecido, con el plazo de ejecución del contrato y sustentado en el Programa de Ejecución de obra (PERT-CPM) el cual deberá considerar la estacionalidad climática propia del área donde se ejecute la obra, cuando corresponde.

k. Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, en concordancia con el Calendario de Avance de Obra Valorizado.

l. Desagregado por partidas que dio origen a su propuesta.m. Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los asociados, de ser el caso. n. Documentos que sustenten la propiedad, posesión o el alquiler del Equipo y Maquinaria propuestos.

Nota.- En el caso de que un Consorcio resulte ganador deberá presentar la documentación correspondiente de cada uno de sus conformantes.

Asimismo, el postor ganador de la buena pro deberá presentar una Carta Fianza para efectos de garantizar El fiel cumplimiento del contrato. Esta Carta Fianza debe ser incondicional, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento de la respectiva Entidad, bajo responsabilidad de las empresas que las emiten, las mismas que deberán estar dentro del ámbito de la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. (Artículo 39º, de la Ley de Contrataciones del Estado, artículo 155º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado).

Cabe señalar que en cumplimiento de Resolución N° 1490-2011-TC-S2, las garantías de fiel cumplimiento presentada por los consorcios deben incluir la relación de sus integrantes, siendo causal de incumplimiento en los requisitos para la suscripción del contrato.

IMPORTANTE:

La Entidad no podrá exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para la suscripción del contrato.

2.8. PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro deberá presentar toda la documentación requerida para la suscripción del contrato en el plazo de diez (10) días hábiles contados a partir de la recepción de la citación de la Entidad, la cual será dentro de los dos (2) días siguientes al consentimiento de la buena pro. La citada documentación deberá ser

1


presentada en la Oficina de Logística y Servicios Auxiliares del Gobierno Regional Huánuco, situado en la Calle Calicanto Nº 145 Amarilis – Huánuco.

El plazo para la suscripción del contrato se contabilizara a partir del día siguiente de la citación por parte de la entidad al postor ganador de buena pro.

IMPORTANTE:

Las siguientes disposiciones sólo deberán ser incluidas en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y para materiales o insumos:

2.9. ADELANTOS20

2.9.1. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgará un adelantos directos por el 20% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL21 del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO dentro de los ocho (8) días calendario siguientes [A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO22, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos23 mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

En el supuesto que no se entregue EL ADELANTO en la oportunidad prevista, el contratista tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento.”

2.9.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 40% del monto del CONTRATO ORIGINAL24, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos.

Para dicho efecto, el contratista deberá entregar la garantía por adelantos25 mediante CARTA FIANZA y el 20 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva

garantía, precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad y plazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por los artículos 186 y 187 del Reglamento.


22 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico, deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato. En el caso de obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, para el adelanto directo que corresponda a la elaboración del expediente técnico deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato; en cambio, para el adelanto directo que corresponda a la ejecución de la obra deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente del inicio de la ejecución de la obra.

23 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución de la obra sea menor a tres (3) meses, la garantía podrá ser emitida con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

24 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico, deberá consignarse que el monto del adelanto para materiales o insumos se calcula en función del monto del contrato original. En el caso de obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, deberá consignarse que el monto del adelanto para materiales o insumos se calcula en función del monto original de la prestación consistente en la ejecución de la obra.

25 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y

2


comprobante de pago correspondiente.”

2.10. VALORIZACIONES

El periodo de valorización será MENSUAL

IMPORTANTE:

Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de la valorización se regirá por lo dispuesto en el sexto párrafo del artículo 197 del Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, deberá establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en el quinto párrafo del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones.

De acuerdo con los párrafos quinto y sexto del artículo 197 del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la Entidad deberá contar con la valorización del periodo correspondiente, debidamente aprobada por el inspector o supervisor, según corresponda; a la que deberá adjuntarse el comprobante de pago respectivo.

2.11. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 10 días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

mantenerse vigente hasta la utilización de los materiales o insumos a satisfacción de la Entidad, pudiendo reducirse de manera proporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo.

1


CAPÍTULO III

TERMINOS DE REFERENCIA

El cumplir con los requerimientos técnicos mínimos no genera puntaje, sólo otorga derecho a continuar con el proceso.

ENTIDAD QUE CONVOCA A CONCURSO

Gobierno Regional de Huánuco.ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAEST RUCTURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE PAUCARBAMBA, DISTRITO DE AMARILIS- HUANUCO-

HUANUCO”

1. INTRODUCCION

El Gobierno Regional de Huánuco a previsto en el presente año la ejecución del proyecto “ MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE PAUCARBAMBA”, DISTRITO DE AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO que corresponde al estudio de Pre Inversión a nivel de perfil “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE PAUCARBAMBA”; con Declaración de Viabilidad con Código SNIP N° 149615.

2. OBJETO:

Los presentes términos de referencia tienen como objeto definir los alcances de la Contratación de la elaboración de expediente técnico y ejecución de la Obra “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE PAUCARBAMBA, DISTRITO DE AMARILIS- HUANUCO-HUANUCO”, pudiendo presentarse persona natural y/o jurídica con experiencia en obras en la especialidad.

3. UBICACIÓNEl Terreno del proyecto se encuentra ubicado en:Distrito : AmarilisProvincia : HuánucoDepartamento : Huánuco

El recinto deportivo denominado “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE PAUCARBAMBA, DISTRITO DE AMARILIS- HUANUCO-HUANUCO”, se ubica a una altitud DE 1,912 m.s.n.m en el Distrito de Amarilis, Provincia de Huánuco y Departamento de Huánuco. Sus linderos son:

Por el frente: Av. Micaela Bastidas.

2


Por la derecha: Jr. Manco Capac.Por la izquierda: Vía de Evitamiento.Por el fondo: Malecón Los Incas.

EXTENSIÓN

La obra se llevara a cabo en las instalaciones que viene ocupando actualmente el Complejo Deportivo Paucarbamba.

4. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

Concurso oferta.

5. SISTEMA DE CONTRATACION

A Suma Alzada

6. TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN

Licitación Pública

7. ALCANCE DEL PROCESOEl alcance del proceso es el siguiente:

a) Elaborar el Expediente Técnico a nivel de detalle de ejecución de la obra correspondiente al Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura del Complejo Deportivo de Paucarbamba, el que comprenderá las siguientes especialidades: Estructuras, Arquitectura, Instalaciones electromecánicas e instalaciones sanitarias, debiendo ceñirse a los parámetros bajo los cuales fue otorgada la declaración de viabilidad en el marco del SNIP, para lo cual se adjunta a la presente el estudio de pre inversión correspondiente.

b) La ejecución de la obra correspondiente al Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura del Complejo Deportivo de acuerdo al expediente técnico aprobado por la entidad.

8. NORMAS LEGALES Y REGLAMENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCION DE OBRA

La elaboración del expediente técnico y ejecución de obra deberá realizarse de acuerdo con los dispositivos legales y normas técnicas vigentes, que se indican a continuación:

Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 011-2006- VIVIENDA, el 08 de mayo de 2006 y publicado el 08 de junio de 2006.

Norma G.050 seguridad durante la construcción. Norma Técnica Metrados para Edificación y Habilitaciones Urbanas, aprobada por Resolución Directoral Nº

073-2010-2010 VIVIENDA/VCMS-DNC del 4 de mayo 2010. Código Nacional de Electricidad y sus modificatorias. Ley 27050 Ley General de las personas con discapacidad y normas para el diseño de elementos de apoyo

para personas con discapacidad - MINSA. Decreto Legislativo Nº 1017 Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado (Reglamento del

Decreto Legislativo Nº 1017 que aprobó la Ley de Contrataciones del Estado) Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por las Leyes Nos. 28522 y 28802 y

por los Decretos Legislativos Nos. 1005 y 1091; Directiva N° 001-2011-EF/68.01, Aprobada por Resolución Directoral N° 003-2011-EF/6 8.01, Directiva

General del Sistema Nacional de Inversión Pública Código Nacional de Electricidad y sus modificatorias. Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, aprobado mediante Decreto Supremo

Nº 006-2007-PCM. Normas sobre consideraciones de mitigación de riesgos ante cualquier desastre en términos de organización,

función, estructura (Organización Panamericana de la Salud, Defensa Civil y otros). Resolución Jefatural N° 440-2005-INDECI “Manual para la ejecución de Inspecciones Técnicas de Seguridad

en Defensa Civil” Normas Técnicas de la Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas

1


Building Code Requirements for Structural Concrete (ACI–318M) and Commentary (ACI– 318RM) en su última version.

ACI Manual Concrete Practice (Reports ACI 207.1R-96, ACI 207-2R-95, ACI 207-4R-05, ACI 22-4R-01) Report ACI Comittee 301-05 Especificación Estándar para Concreto Estructural en su última versión. American Institute of Steel Construcción ( AISC) ultima versión American Society for Testing Materials – ASTM American WeldingSociety – AWS

9. VALOR REFERENCIAL:

10. PLAZO DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA:

ETAPAPLAZO DE EJECUCION

(Días calendario)

Expediente Técnico 90 días calendarioEjecución de la Obra 275 días calendario

Plazo Total 365 días calendario

11. CONSIDERACIONES EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCION DE LA OBRA:A la fecha el proyecto se encuentra viable, con código de registro en el Banco de Proyectos N° 149615.

La obra está considerado en el Programa de Inversiones 2012 del Gobierno Regional de Huánuco y tiene la siguiente meta física de:

CANTIDAD DE ESPECTADORES

La longitud de tribuna efectiva es 9,213.46 ml. estando ya descontados las escaleras, los ingresos y área de discapacitados. Entonces la cantidad de espectadores es 15,356 espectadores

DESCRIPCION DE AMBIENTES

TRIBUNA SUR:

Área para Discapacitados (02): área 7.20 m2 perímetro 12.39 ml cada área discapacitados es para 05 discapacitados

Escaleras de acceso al estadio (04) Restaurante : área 66.20 m2 con una capacidad para 80 personas Albergue: primer piso 198.81 m2 donde se incluye los pasadizos y la recepción con una capacidad de para 20

personas y un segundo piso con 198.81 m2 donde se incluye los pasadizos y un estar tv Liga de ajedrez: con 61.97 m2 en la cual se podrá albergar a 40 ajedrecistas Liga de karate: con 61.97 m2 Batería de baños (02): con área de 109.32 m2 donde se incluye servicios higiénicos para damas con 8 inodoros,

un lavadero corrido con 12 salidas de agua, servicios higiénicos varones con 09 inodoros, un lavadero corrido con 12 salidas agua y un urinario corrido 10 ml, servicios higiénicos discapacitados con 03 inodoros 03 lavaderos, con un depósito para útiles de limpieza

Expediente Técnico S/. 307,367.00

Ejecución de obra S/. 20,917,168.37

TOTAL S/. 21,224,535.37

2


TRIBUNA NORTE:


Escaleras de acceso al estadio (04) Salón para reunión de ligas Deportivas : con un área 60.10 m2 con una capacidad para 80 personas Liga de halterofilia: con 98.75 m2 Liga de ping pong: con 97.03 m2 Salón de usos múltiples: con 132.37 m2 con una capacidad aprox de 150 personas Batería de baños (02): con área de 109.32 m2 donde se incluye servicios higiénicos para damas con 8 inodoros,


Boleterías (03): con un área de 16.61 m2 en la cual se considera un ingreso para espectadores y un habiente de venta de boletas

TRIBUNA ORIENTE:


Escaleras de acceso al estadio (04) Sala de conferencias : con un área 137.62 m2 con una capacidad aprox de 150 personas Batería de baños (01): con área de 101.96 m2 donde se incluye servicios higiénicos para damas con 8 inodoros,


Ring de box: con 211.81 m2 con una capacidad 150 espectadores Boleterías (03): con un área de 16.61 m2 en la cual se considera un ingreso para espectadores y un habiente de

venta de boletas

TRIBUNA OCCIDENTE:

Primer piso


Escaleras de acceso al estadio (04) Camerinos varones (02) : con un área 76.42 m2 con una capacidad aproximada de 30 deportistas, cuenta con 04

inodoros, 04 duchas, 03 urinario de pico 30 lockers (gavetas para guardar ropa) un área de charlas, y 04 lavaderos

Camerinos damas (02) : con un área 76.42 m2 con una capacidad aproximada de 30 deportistas, cuenta con 04 inodoros, 04 duchas, 03 urinario de pico 30 lockers (gavetas para guardar ropa) un área de charla y 06 lavaderos

Tópico: con área de 20.48 m2 Camerinos ARBITROS (01) : con un área 18.10 m2 con una capacidad aproximada de 04 árbitros, cuenta con 01

inodoros, 03 duchas, 02 lavaderos, un área de charla Sala antidoping: con 10.94 m2 cuenta con un una ducha, un inodoro y 02 lavaderos. Depósito de limpieza: 10.33 m2 cuenta con un depósito, una poza para lavado de trapeadores y escobas

Boleterías (04): con un área de 16.61 m2 en la cual se considera un ingreso para espectadores y un habiente de venta de boletas

Segundo piso

Oficina 01: con un Área de 16.71 m2 Oficina 02: con un Área de 16.71 m2 Oficina 03: con un Área de 21.36 m2 Oficina 04: con un Área de 53.85 m2 Servicios higiénicos varones: con 16.67 m2 y cuenta con 04 inodoros, un lavadero corrido con 06 salidas de agua,

un urinario corrido de 4.06 ml

1


Servicios higiénicos damas: con 16.67 m2 y cuenta con 04 inodoros, un lavadero corrido con 10 salidas de agua.

PISCINA SEMI OLIMPICA:

Área para piscina de 1249.99 m2 en la cual se considera un tobogán, una piscina semi olímpica, área para vestuarios y servicios higiénicos para los bañistas.

BOLETERIAS

Área para Boleterías de 16.61 m2 en la cual se considera un ingreso para espectadores y un habiente de venta de boletas

12. CONSIDERACIONES EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO:

1.0 DE LA INGENIERÍA BÁSICA

1.1 Coordinaciones iníciales con terceros

Esta actividad consistirá en la revisión y posterior culminación de gestiones iniciadas (si las hubiere) para solucionar posibles problemas que pudieran presentarse al inicio de las actividades de la Elaboración del Expediente técnico como en la Ejecución de Obra, debiendo verificar fehacientemente en el campo la información recibida.

Para ello se coordinará con las Entidades relacionadas al Área del Proyecto de las que se obtendrán los documentos correspondientes a fin de programar las actividades complementarias que pudieran presentarse por contingencias no previstas. El Gobierno Regional de Huánuco, facilitara las coordinaciones con las empresas, así como la información complementaria que se desea adjuntar al presente estudio, de tal manera que exista compatibilidad en la información presentada al término de la Elaboración del Expediente Técnico de Obra.

1.2 Verificaciones físicas

De la zona del proyecto en cuanto a zona de riesgos, vale decir sísmicos o por efectos generados por precipitaciones pluviales, datos que servirán al Equipo del Responsable del Proyecto como parámetro decisivo para la verificación de los Diseños Definitivos de los trabajos a realizar. Para ello, es responsabilidad del Jefe de Proyecto la realización de excavaciones de verificación en el terreno y estudios necesario, los cuales servirán para un diseño adecuado, reduciendo la posibilidad de generar trabajos adicionales posteriores a la aprobación del expediente técnico.

1.3 Recopilación de Información

- Reconocimiento del terreno a fin de verificar in situ la realidad de la problemática, se deberá efectuar un minucioso recorrido de la zona donde se ejecutará el Proyecto para comprobar las condiciones en que se encuentra la misma. En este reconocimiento, comprobará cualquier modificación que se haya presentado en el área del Proyecto respecto de la información existente, procurando actualizar cualquier cambio producido por nuevas instalaciones o construcciones, cambios en la topografía o cualquier otra característica física del área del Proyecto.

- Se recopilará y revisará toda la información existente que esté relacionada con el Proyecto que se va a desarrollar, teniendo como base para la elaboración del Estudio Definitivo, el estudio elaborado en la etapa de Pre Inversión para el Proyecto, teniendo en consideración el Marco Normativo vigente del Sistema Nacional de Inversión Pública, Ley Nº 27293, modificada por las Leyes Nº 28522 y 28802, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, Directiva N° 001-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública.

1.4 Estudios topográficos

Levantamiento Topográfico general de la zona de influencia del proyecto y de todos los detalles existentes en el área del proyecto.

2


Deberá ponerse especial atención a las condiciones topográficas existentes a las vías y a lo largo de todo el tramo en estudio, garantizándose la información necesaria que permita diseñar todas las estructuras que se requieran. Se determinará la ubicación y se dejarán materializadas las referencias necesarias en el terreno las cuales servirán para trabajos posteriores.

Se realizará el levantamiento topográfico en escala 1:500, indicando de manera clara las curvas de nivel, secciones de vereda, pistas y bermas, así como la orientación.

Sistema de Coordenadas, los Planos Definitivos que se presentarán al Gobierno Regional de Huánuco, estarán referidos al Sistema Básico Nacional de Coordenadas (UTM Modificado). Asimismo, estos planos estarán enlazados en altura a los Benchs Marks (BM).

Relleno Topográfico, con el fin de plasmar en el plano todos los elementos planimétricos existentes se debe efectuar el relleno topográfico, a partir de los datos correspondientes a las pistas, veredas, sardineles, postes de alumbrado público, buzones, monumentos y todo elemento existente en el terreno, que pueda comprometer el diseño.

Trazo, tomando como base los resultados del reconocimiento de campo, se efectuará el estacado del trazo de los ejes y las correcciones que fueran necesarias, estacando éstos en distancias de 20.00 m. de tramos en tangente, de 10.00 m. y 5.00 m. para tramos en curva, de ser necesarias o las que el caso requiera. Estas distancias se reducirán en caso que existan elementos importantes del terreno que sea necesario mostrar en los planos, se determinará la ubicación y se dejarán las referencias necesarias en el terreno,

Se efectuará una nivelación del eje y de las secciones transversales ubicadas cada 20.00 m. todas las estacas del eje, levantándose el perfil longitudinal del terreno de ser necesario y en función de los niveles de las tapas de las cajas de registro y conexiones domiciliarias o el BM.

1.5 Estudios de suelos

Se efectuará las investigaciones necesarias de campo, ensayos de laboratorio y trabajos de campo, con la finalidad de determinar la capacidad portante de los suelos que servirán como soporte.

El Informe de Estudio de Suelos y Canteras deberá acompañarse de los respectivos certificados de los ensayos de laboratorio, planos de ubicación de sondajes y calicatas, perfiles estratigráficos por cada sondajes, etc.

a. Trabajo de campo

Excavación de calicatas de no menos de 1.50 m. de profundidad, Distribuidas a lo largo del eje del área La distancia y ubicación de los sondeos podrá variar en función de la homogeneidad del suelo.

Toma de muestras alteradas representativas de cada uno de los estratos encontrados en los sondeos.

Toma de muestras inalteradas, en caso de encontrarse suelos compresibles o cohesivos blandos.

Registro del perfil del suelo en cada sondeo, ubicando el nivel freático en caso de ser hallado.

Evaluación y clasificación

b. Ensayo de laboratorio

1


En muestras alteradas

Ensayos para identificación y clasificación de suelos.

Clasificación de Suelos SUCS y AASTHO.

Ensayos de Humedad natural.

Ensayo de Contracción.

Análisis Químicos de los Suelos (contenido orgánico, Ph., sales solubles totales, cloruros, sulfatos).

Ensayo de California Bearing Ratio (CBR) – Proctor

c. Estudios de Canteras y Fuentes de Agua.

Se determinará las canteras, potencia y las características de los materiales, por medio de ensayos de laboratorio (análisis granulométrico, contenido de humedad, peso unitario, peso específico, abrasión y densidad relativa). Indicar la ubicación, accesibilidad, disponibilidad y condiciones de explotación.

Se determinará las fuentes de agua, se tomarán muestras y se verificará su calidad para la construcción de la obra.

d. Trabajo de gabinete

Análisis e interpretación de los resultados de campo y laboratorio.

Registro de los perfiles de suelos de los sondeos, de acuerdo con los resultados de los ensayos de laboratorio, ubicando el nivel freático en caso de haber sido detectado.

Recomendaciones y diseño de sistemas de drenaje por la naturaleza de la zona.

Diseño de Estructuras:

Se diseñaran las estructuras necesarias que se requieran para el correcto desarrollo y funcionalidad del Proyecto.

e. Presentación del informe técnico del estudio de suelos

Se presentará en triplicado y deberá contener lo siguiente:

Resumen Ejecutivo

-Memoria Descriptiva.

-Descripción de los trabajos de campo y ensayos de laboratorio.

-Diseño.

-Plano del Área de Estudio.

-Plano de Ubicación de los Sondeos y Calicatas con sus respectivas fotografías.

-Certificados de los ensayos de laboratorio.

-Fotografías.

-Especificaciones Técnicas.

-Canteras para materiales de construcción, su ubicación y las características de los materiales de las

2


canteras.

-Fuentes de agua, ubicación y calidad.

-Panel Fotográfico.

-Conclusiones y Recomendaciones.

Nota:

El presente Plan de Trabajo es de carácter general, por tanto se podrán incluir o suprimir ensayos de campo y/o laboratorio, adecuando a las necesidades específicas del Proyecto.

1.6 Estudios de Impacto Ambiental

Se realizará la evaluación del Impacto ambiental mediante el Diagnóstico Ambiental y la Matriz de Valoración de Impactos. Identificará los potenciales impactos positivos y negativos que generará el proyecto en sus diferentes etapas; diseño, construcción, operación y mantenimiento, proporcionando los lineamientos a seguir para la mitigación de los efectos negativos que podrían darse.

La documentación deberá contener como mínimo:

-Descripción de los componentes ambientales del área de influencia del Proyecto

- Aplicaciones Metodológicas e Identificación de Impactos Ambientales

Potenciales.

- Identificación de Medidas Preventivas y Correctivas.

-Conclusiones y recomendaciones.

2.0 DE LA INGENIERÍA DEL PROYECTO

2.1 Elementos del proyecto

Son aquellos elementos cuyo uso determina las dimensiones y características de detalle del proyecto. Se consideran los reglamentos, normas generales vigentes, manuales, detalles estándar y principios básicos.

Una vez revisado, reajustado y aprobado los Estudios de Ingeniería básica, se procederá a la ejecución de la Ingeniería del Proyecto y la preparación del Expediente Técnico correspondiente.

Para tal fin se deberá tomar en cuenta las Normas Técnicas y Estudios de Proyectos Definitivos de Servicios Público involucrados en el área, y otras entidades que tengan injerencia para el presente Estudio, así como el Reglamento Nacional de Construcciones.

1


Se elaborará el Expediente Técnico que permita la ejecución de la obra y deberá contener la siguiente documentación, la que no es limitativa y puede ser enriquecida por el consultor:

Resumen Ejecutivo

Memoria Descriptiva.

Estudios Topográficos.

Estudio de suelos.

Memoria descriptiva por especialidad

Memorias de cálculos respectivos

Especificaciones técnicas

Planilla de metrados

Presupuesto de Obra. (Precios de acuerdo a costos de CAPECO) que incluya:

a. Presupuesto de obra, por componentes.

b. Análisis de costos unitarios, por componentes

c. Lista de insumos, por componentes.

Presupuesto analítico de obra.

Presupuesto desagregado de gastos generales

Cronograma valorizado de obra.

Cronograma de adquisición de materiales.

Formula polinómica

Plano de localización y ubicación.

Planimetría del conjunto, considerando las áreas de intervención.

Planos de arquitectura específicos de cada componente del proyecto arquitectónico.

Planos de desarrollo del cerco perimétrico propuesto.

Planos de cimentación y estructurales.

Planos de instalaciones eléctricas y sanitarias.

Detalles constructivos. (los necesarios para su ejecución)

Fotografías del proyecto en 3d.

Panel fotográfico

2.1 Recopilación y Revisión de Información Existente

Se recopilará y revisará toda la información existente que esté relacionada con el Proyecto que se va a desarrollar, teniendo como base lo plasmado en los términos de referencia.

2


2.2 Inspección del área de estudio

El CONSULTOR, efectuará una inspección del área de estudio; realizando un reconocimiento general y detallado del área, materia del Proyecto.

2.3 Estudio de Mecánica de Suelos

EL CONSULTOR efectuara el Estudio de Mecánica de Suelos del área de estudio según lo requerido y de acuerdo al tipo de proyecto.

2.4 Forma de Presentación

Los estudios serán presentados debidamente encuadernados que permitan su fácil desglosamiento para poder hacer reproducciones (formato A4). En cuatro ejemplares originales.

Los planos serán de tamaño conveniente de acuerdo a escalas normadas y se presentarán debidamente enumerados, mostrando la fecha, número de colegiatura, firma del Responsable del proyecto y el especialista.

Además se entregarán los respectivos planos en Cds en el programa Autocad, la parte analítica y descriptiva en Microsoft Word, el presupuesto y sus componentes en S10 para Windows.

2.5 Diseño Hidrológico

El consultor presentará los diseños de las estructuras hidráulicas para las diferentes estructuras del drenaje del proyecto, verificando y adecuando el diseño sobre la base de los estudios hidrológicos, de suelos, geotécnicos, físico - químicos. Los Ingenieros Especialistas, deberán realizar los diseños en concordancia con la infraestructura de las Obras Generales descritas en el perfil del proyecto.

2.6 Verificación de Instalaciones Existentes (De ser necesario) Instalaciones Sanitarias e Instalaciones Eléctricas

Se realizará las coordinaciones con las instituciones involucradas, de manera que el estudio no afecte las instalaciones existentes pertenecientes a las Empresas de Servicios mencionadas; por ello y de ser necesario se diseñarán y presupuestarán los trabajos necesarios para dejar totalmente operativas dichas instalaciones. Si el Proyecto no afecta las Instalaciones Existentes, se realizará las coordinaciones con las entidades espectivas y recabará la documentación que señale la no interferencia del diseño con las redes de servicio público.

Instalaciones de Telecomunicaciones

De requerir el Proyecto la reubicación de ductos, postes telefónicos, se hará las gestiones pertinentes con las empresas de servicio, presupuestando el trabajo requerido. Si el Proyecto no afecta los postes, ductos, cámaras y tableros de conexiones para distribución de líneas telefónicas, realizará las coordinaciones con las entidades respectivas y recabará la documentación que señale la no interferencia del diseño con las redes de servicio de Telefónica.

N ot a : En ambos casos se contara con el apoyo del Gobierno Regional de Huánuco, para realizar las gestiones debidas.

2.7 Descripción para la presentación del Proyecto

1


a. Resumen ejecutivo

El Resumen ejecutivo deberá contener la comparación del expediente técnico con el estudio de pre inversión declarada viable, justificación de las variaciones de componentes de ser el caso, descripción de la variación del monto de inversión, descripción de la obra, la justificación técnica, económica de la estructuración adoptada.

b. Expediente Técnico

1. Memoria Descriptiva

La Memoria Descriptiva deberá contener la descripción de la obra, la descripción de los procesos constructivos propuestos, la justificación técnica, económica y arquitectónica de la estructuración adoptada.

2. Memoria de Cálculo

Se presentarán en una secuencia ordenada todos los cálculos para la determinación de las solicitaciones, desplazamientos y verificación de los estados límites, en cada uno de los componentes.

En lo posible acompañar con un esquema del sistema estructural adoptado; las hipótesis de cálculo de los métodos de verificación utilizados deben ser claros, los símbolos bien definidos, indicar las fórmulas aplicadas, las referencias bibliográficas deben ser precisas y completas.

Deberá contener como mínimo: Descripción de la Estructura, Hipótesis de Cálculo, Normas de Referencia, Dimensionamiento, Cálculo de las Solicitaciones, Croquis de Detalles, Bibliografía.

Si los cálculos son efectuados con asistencia de un programa de cómputo, se deberá indicar: nombre, origen, método de cálculo, hipótesis básicas, fórmulas, referencias bibliográficas, procedimientos de ingreso de datos, interpretación de datos utilizados por el programa de cómputo.

Los cálculos y resultados deberán permitir su verificación parcial y global.

3. Estudios de Impacto Ambiental

El Consultor deberá evaluar el impacto ambiental que genere el proyecto dentro de su área de influencia. De ser el caso se tomarán las medidas de mitigación respectivas, debiendo considerarse dentro del presupuesto de la obra el costo de dichas medidas de mitigación, si correspondiera, además de incluir Matrices de Evaluación de Impactos Ambientales.

Está dirigido además a los siguientes objetivos:

Evitar el deterioro del entorno como consecuencia de las obras de construcción.

Identificar, predecir y cuantificar los impactos ambientales que la obra podría ocasionar en los diversos componentes del medio ambiente, así como los que podrían ser ocasionados por el medio

2


ambiente sobre la obra.

Preparar un plan de manejo y seguimiento ambiental para evitar y/o mitigar los impactos indirectos y cuantificación de los costos de implantaciones del plan, así como los cronogramas que ayuden a un mejor control por parte de la autoridad ambiental y preparar un plan de contingencias para afrontar posibles accidentes (sismos, accidentes de tránsito, inundaciones, derrames de combustible o contaminantes,incendios etc.), de una manera rápida y efectiva, señalando claramente quienes deberán ejecutar cada paso.

4. Especificaciones Técnicas

Debe tener presente que cada partida de la obra constituye un costo parcial. Por lo tanto, la determinación de cada uno de estos costos requiere de su correspondiente análisis de costos; es decir, la cuantificación técnica de la cantidad de recursos (mano de obra, materiales, etc. ) que se requieren para ejecutar la unidad de la partida; en consecuencia NO SE ACEPTARAN ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS ESTIMADOS, GLOBALES o sin su cuantificación técnica respectiva.

Deberá elaborarse de conformidad con la Norma 600-02 de la Resolución de Contraloría N° 072-98-CG. Se elaborará para cada partida que conforma el Presupuesto de la Obra, definiendo la naturaleza de los trabajos, procedimientos constructivos, unidad de medida y forma de pago.

Las Especificaciones Técnicas constituyen las reglas que definen las prestaciones específicas del contrato, vale decir:

Descripción de los trabajos.

Unidad de Medida.

Métodos de Medición.

Procedimiento constructivo.

Cada partida que conforma el presupuesto de la obra deberá contener sus respectivas Especificaciones Técnicas, detallando con precisión las reglas que definen la naturaleza de la presentación. La numeración de las especificaciones técnicas deberá corresponder exactamente con la numeración de la partida dentro de la estructura del presupuesto.

Deberán elaborarse para cada una de las partidas que conforman el presupuesto de obra, deberán definir las características de los materiales, equipos a emplear, procedimientos constructivos, métodos de control de calidad, normas de medición y formas de pago, requeridos en la ejecución de la obra.

5. Metrados

Los metrados del Expediente Técnico deberán estar sustentados por cada partida, con la planilla respectiva y con los gráficos y/o croquis explicativos (obligatorio) que el caso lo requiere (Norma 600-03 de la Resolución de Contraloría N° 072-98-CG). La presentación de la memoria de cálculo de los metrados será en hoja de cálculo electrónica, tipo Excel. No se admitirán memorias de cálculo de metrados elaborados en forma manual, debiendo ser la planilla de metrados clara, precisa y fácil de identificar.

Los Metrados constituyen la expresión cuantitativa de los trabajos que se van a realizar durante la ejecución de la obra, y deberán ser sustentados por cada partida, con la plantilla respectiva, gráficos y/o croquis explicativos que el caso lo requiera.

1


6. Costos y Presupuestos

El Presupuesto de Obra se elaborará considerando todas las partidas necesarias y suficientes para la buena ejecución de la obra.

Los análisis de precios unitarios se efectuarán para cada partida del proyecto, y deberán considerarse la composición e incidencia de mano de obra, equipo, materiales y herramientas; los rendimientos serán considerados de acuerdo al ámbito de ubicación de la obra.

El Presupuesto de obra deberá ser calculado basado en los metrados de obra y los análisis de precios unitarios, diferenciando los costos directos, indirectos. Se deberán considerar el desagregado de los Gastos Generales.

Se presentarán todos los Análisis de Costos Unitarios, Presupuestos de cada Componente (de ser necesario), relación de insumos, fórmulas polinómicas respectivas, Relación de Equipo Mínimo, etc.

El presupuesto de la obra deberá reflejar el seguimiento del proceso constructivo.

7. Programación y Cronogramas

Deberá elaborar una programación de todas las actividades a realizar durante la ejecución de la obra, considerando las restricciones que puedan existir para el normal desenvolvimiento de las obras, empleando el método PERT-CPM, de preferencia con el software MS Project, identificando las actividades o partidas que se hallen en la ruta crítica del proyecto. Se presentará un Calendario de Avance de Obra, Calendario de Adquisición de Materiales, Calendario de Utilización de Equipos, y un Calendario de desembolsos.

Cronograma Valorizado de Avance de Obra

Deberá consignarse un programa detallado de la obra, distribuido en el tiempo de ejecución y debidamente valorizado. De preferencia, deberá usarse el Software Microsoft Project, presentando el diagrama de Barras Gantt y el Gráfico Pert, con indicación gráfica de la ruta.

8. Planos

Se debe plasmar los elementos necesarios, para la ejecución y revisión de la obra y deben ser concordantes con la memoria de cálculo.

Los planos deberán estar identificados por una numeración y codificación, de acuerdo al modelo adjunto que se le proporcionará para los membretes. La presentación se hará en un original y dos copias debidamente foliados. Las copias de los planos, cada uno doblado dentro de una mica plástica transparente, tamaño A-4 (20 x 30).

Deberán estar identificados por una numeración y codificación adecuada y mostrarán la fecha, número de colegiatura y firma del Jefe del proyecto (responsable), así mismo de profesionales que se requieren para los estudios complementarios.

La presentación de los planos se hará de acuerdo a la normalización a indicar por la entidad, y deberá contener como mínimo:

Levantamiento Topográfico

Plano de Ubicación, mostrando las zonas a intervenir.

2


Plano de levantamiento topográfico general (pavimentos, veredas, martillos, etc. y todo elemento que se encuentre en la zona del proyecto).

Planos de diseños geométricos

Planos en planta (Escala 1/50 o la más conveniente con curvas de nivel cada 1.00 m o las más convenientes indicando todas las características del levantamiento).

Planos a escala conveniente, donde se aprecie la ubicación de los paños de la losa de concreto, es decir, el tablero de los paños de concreto, juntasadyacentes a la avenida en estudio.

En la planta se indicara la referencia a los BM (si fuese posible adjuntar fotografías de la ubicación de dichos BM’s), postes de las empresas de servicios, buzones, etc.

Perfiles Longitudinales de las veredas a intervenir.

Detalles

-Detalles típicos y cualquier otro elemento a considerarse en la elaboración del Expediente Técnico.

9. Panel fotográfico.

Deberá contemplar panel fotográfico de la zona de influencia del proyecto.

2.8 CONTENIDO Y PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO

Se presentará el Estudio Definitivo a nivel de ejecución de Obra, conteniendo como mínimo la siguiente información:

a. Resumen Ejecutivo

b. Memoria Descriptiva del Proyecto

c. Especificaciones Técnicas

d. Estudios Básicos de Ingeniería

e.Memoria de Cálculo

f. Estudios de Impacto Ambiental.

g. Metrados

h. Costos y Presupuestos

i. Programación y Cronogramas

j. Archivo Fotográfico

k. Levantamiento Topográfico

l. Planos Completos de Ejecución de Obra

m. Estudio de pre inversión

n. Otros: Que demande el proyecto y a criterio del Jefe de Proyecto.

Dentro de los ítems b, c, f, g, h, y k, deberán incluirse, en lo que corresponda, las medidas de mitigación ambiental a incorporar, y la construcción de las vías de acceso.

1


El Expediente Técnico de la obra, a nivel documentario, deberá ser presentado en formato A-4, en tres ejemplares (01 Original, 02 Copias), con sello y firma del Jefe de Proyecto, en todas sus páginas, y el profesional responsable de cada especialidad; este expediente será entregado anillado. A nivel de planos deberá ser presentado en original y dos copias debidamente sellado y firmado por los profesionales colegiados de acuerdo a la especialidad, siendo presentados en tamaño DIN A1, los dibujos realizados en software de diseño asistido por computadora (CAD) y empleando el tipo de membrete proporcionado por el Gobierno Regional.

La presentación final del expediente técnico se complementará con la entrega de toda la información en un medio magnético que contendrá:

El expediente técnico desarrollado por especialidades.

-El presupuesto de obra en software procesador de costos y presupuestos (S10 o similar)

-Los planos desarrollados en software de diseño por computadora (CAD).

Estudio Topográfico

Se trazarán y establecerán los perfiles longitudinales y secciones transversales de cada zona donde se proyecte la solución técnica.

Se dejaran en el terreno las referencias necesarias mediante hitos, estacas, etc., protegidos y fuera del área de las explanaciones que permitan su ubicación en cualquier momento. El levantamiento topográfico se realizará mediante equipo “Estación Total”, y los planos deberán ser presentados en el Software de ingeniería.

Estudio de Suelos

Se efectuará el estudio de suelos, para realizar los diseños respectivos y definir procedimientos constructivos, soluciones adoptadas que incidirá en el diseño definitivo de las obras.

Los sitios seleccionados para el muestreo serán los indicados por la supervisión, los cuales se ubicarán en zonas visibles; se evaluará zonas que pueda presentar presencia de material orgánico, caños naturales, zonas de “acolchonamiento”.

En el Estudio de Suelos se indicara las canteras de material más adecuado para el concreto, la base granular, mortero y rellenos.

13. REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO

Los presentes requerimientos técnicos mínimos tienen como objeto señalar y establecer las condiciones mínimas bajo las cuales el CONTRATISTA ejecutará las prestaciones con el fin de cumplir las metas previstas en el Proyecto de Inversión Pública denominado “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE PAUCARBAMBA, DISTRI TO DE AMARILIS – HUANUCO - HUANUCO”

.

Los postores deben cumplir obligatoriamente con los Requerimientos Técnicos Mínimos a efecto que sus propuestas sean admitidas y posteriormente, evaluadas y calificadas. En consecuencia, el incumplimiento de cualquiera de los Requerimientos Técnico Mínimos acarreará, necesariamente, la descalificación de la propuesta (Artículo 70° del Reglamento).

1.- REQUSITOS MINIMOS DEL POSTOR PARA PARTICIPAR:

2


1. El Contratista será una persona natural o jurídica, empresa individual o Consorcio de empresas, nacional o extranjera, con inscripción vigente como Consultor (consultoría en obras urbanas, edificaciones y afines) y Ejecutor de Obras en el Registro Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.

2. El postor y ningún miembro del Consorcio deberán mantener sanción vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido, temporal o permanentemente, para contratar con el Estado Peruano. No deberá encontrarse incluido en el Registro de inhabilitados para contratar con el Estado.

3. Requerimientos tributarios del postor ante la sunat y no tener sanciones pendientes con la entidad convocante. (se elimina ya que estos requerimientos se están duplicando con los solicitados en los ítems 4.- y 5.)

4. El postor no debe tener deudas ni omisiones tributarias con la SUNAT. (Se acreditara con un documento expedido por la SUNAT, en el cual se consigne que la empresa postora y/o las empresas que conforman un consorcio de ser el caso, no tienen deuda ni omisiones tributarias a la fecha de presentación de la propuesta)

5. El Postor no debe tener sanciones administrativas (Intervenciones Económicas) ni obras rescindidas o con el Gobierno Regional Huánuco. (Se acreditara con un documento expedido por el Gobierno regional de Huánuco, en el cual se consigne que la empresa postora y/o las empresas que conforman un consorcio de ser el caso, no tienen sanción administrativa (Intervenciones Económicas), ni obras rescindidas a la fecha de presentación de propuesta.

1.1. EXPERIENCIA MINIMO DEL CONSULTOR

Acreditar haber participado en la elaboración de tres (03) Expedientes técnicos Definitivos en la actividad, realizados en los últimos 07 años, siendo el valor de cada uno no menor al valor referencial. Se acreditara con copia simple del contrato y acta de recepción o de conformidad.

Acreditar haber participado en la elaboración de un (01) Expedientes Técnicos en la especialidad, una obra similar de igual magnitud, durante los cinco (05) últimos años, el cual será acreditado con copia simple de los Contratos y Conformidad de Servicio.

1.2. EXPERIENCIA MINIMA DEL EJECUTOR DE OBRAS:

Acreditar haber ejecutado obras en general en los últimos 07 años a la fecha de presentación de propuestas, por un monto acumulado equivalente a cuatro (04) veces el valor referencial de la obra materia de la convocatoria, cada obra se acreditara con copias simples de contrato con su respectiva acta de recepción.

Acreditar haber ejecutado obras similares (**) por un monto acumulado equivalente a una (01) vez el valor referencial en los últimos cuatro (04) años a la fecha de presentación de propuestas, de las cuales por lo menos una obra debe ser la construcción de un Estadio Deportivo de igual o mayor magnitud (*) a la obra que se requiere ejecutar, siendo el valor mínimo de cada obra similar el quince por ciento (15%) de dicho valor referencial, cada obra se acreditara con copias simples de contrato con su respectiva acta de recepción.

(*) NOTA 1: deberá tener las siguientes características:

- Construcción de Tribunas con capacidad igual o mayor a 18,000 espectadores.- Torres de Iluminación.- Cancha de grass natural.- Servicios Higiénicos.- Camerinos- Áreas Públicas, prensa, servicios, etc.

(**)Para el postor y personal propuesto (Expediente Técnico y Ejecución de Obra) se considera proyectos u obras similares a edificaciones públicas o privadas tales como estadios, Infraestructura educativa, centros comerciales, conjuntos habitacionales y edificios multifamiliares.

1


2.- REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO:

Personal Profesional

El personal mínimo que debe proponer el Postor para la Elaboración del Expediente Técnico y la ejecución de la Obra materia de la presente convocatoria, que se detallará de acuerdo al Formato conforme a las exigencias de la Entidad, es el siguiente:

2.1.- PERSONAL PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO:

Se deberá contar como mínimo con la participación de los siguientes profesionales o Especialistas:

a)JEFE DE PROYECTO:

- Un (01) Ingeniero Civil y/o Arquitecto, Titulado y colegiado, con experiencia en elaboración de estudios definitivos a nivel de expediente técnico para ejecución de obras similares.

- Deberá acreditar haberse desempeñado en el cargo de Jefe de Proyectos como mínimo en ocho (08) servicios de consultorías en la elaboración de expedientes técnicos definitivos de proyectos similares, de los cuales deberá acreditar como mínimo un expediente técnico definitivo en la construcción de un estadio en los últimos seis años.

- Se acreditara la experiencia con la presentación de i) Constancias o, ii) Certificados o, iii) Contratos con su respectiva conformidad o, iv) Cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia como jefe de proyecto en obras similares, Emitidos por la autoridad competente. Se entiende por autoridad competente, al máximo funcionario administrativo de la entidad pública o al representante legal de la empresa privada. Cuando la constancia o certificado no sea emitido por el propietario de la obra, adicionalmente se deberá presentar copia simple del contrato entre quien emite el certificado y el propietario de la obra.

- Los documentos que el postor presente para acreditar la experiencia del JEFE DE PROYECTO deberá contener por lo menos la siguiente información:

o Nombre de Cliente y/o Propietario.o Nombre de la obra.o Monto.o Ubicación.o Cargo desempeñado.o Fecha de inicio y termino del servicio.o Sello y firma de autoridad competente.o Nombre de la empresa y/o empleador.

- Presentar Carta de Compromiso donde el profesional se compromete en cumplir las labores de JEFE DE PROYECTO, así mismo deberá presentar una carta de compromiso de permanecer en obra durante todo el tiempo de ejecución de la obra, adjuntar curriculum Vitae actualizado (máximo 02 páginas).

b) ESPECIALISTA EN DISEÑO ARQUITECTONICO:

- Un (01) Arquitecto, titulado y colegiado, con experiencia en elaboración de estudios definitivos a nivel de expediente técnico para ejecución de obras similares.

Requisitos:

2


- Deberá acreditar haberse desempeñado como especialista en diseño arquitectónico como en como mínimo en ocho (08) servicios de consultorías en la elaboración de expedientes técnicos definitivos de proyectos similares, de los cuales deberá acreditar como mínimo un expediente técnico definitivo en la construcción de un estadio en los últimos seis años

- Se acreditara la experiencia con la presentación de i) Constancias o, ii) Certificados o, iii) Contratos con su respectiva conformidad o, iv) Cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia como especialista en diseño arquitectónico proyecto en obras similares, Emitidos por la autoridad competente. Se entiende por autoridad competente, al máximo funcionario administrativo de la entidad pública o al representante legal de la empresa privada. Cuando la constancia o certificado no sea emitido por el propietario de la obra, adicionalmente se deberá presentar copia simple del contrato entre quien emite el certificado y el propietario de la obra.

- los documentos que el postor presente para acreditar la experiencia del ESPECIALISTA EN DISEÑO ARQUITECTONICO deberá contener por lo menos la siguiente información:


- Presentar Carta de Compromiso donde el profesional se compromete en cumplir las labores de especialista diseño arquitectónico, así mismo deberá presentar una carta de compromiso de permanecer en obra durante todo el tiempo de ejecución de la obra, adjuntar curriculum Vitae actualizado (máximo 02 paginas).

c)ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS:

- Un (01) Ingeniero Civil, titulado y colegiado, con experiencia en elaboración de estudios definitivos a nivel de expediente técnico para ejecución de obras similares.

Requisitos:

- Deberá acreditar haberse desempeñado como especialista en estructuras, como mínimo en Cinco (05) servicios de consultorías en la elaboración de expedientes técnicos definitivos de proyectos similares, de los cuales deberá acreditar como mínimo un expediente técnico definitivo en la construcción de un estadio en los últimos seis años.

- Se acreditara la experiencia con la presentación de i) Constancias o, ii) Certificados o, iii) Contratos con su respectiva conformidad o, iv) Cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia como especialista en estructuras de proyecto en obras similares, Emitidos por la autoridad competente. Se entiende por autoridad competente, al máximo funcionario administrativo de la entidad pública o al representante legal de la empresa privada. Cuando la constancia o certificado no sea emitido por el propietario de la obra, adicionalmente se deberá presentar copia simple del contrato entre quien emite el certificado y el propietario de la obra.

- los documentos que el postor presente para acreditar la experiencia del ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS, deberá contener por lo menos la siguiente información:

o Nombre de Cliente y/o Propietario.o Nombre de la obra.o Monto.o Ubicación.o Cargo desempeñado.o Fecha de inicio y termino del servicio.o Sello y firma de autoridad competente.

1


o Nombre de la empresa y/o empleador.

- Presentar Carta de Compromiso donde el profesional se compromete en cumplir las labores de especialista en estructuras, así mismo deberá presentar una carta de compromiso de permanecer en obra durante todo el tiempo de ejecución de la obra, adjuntar curriculum Vitae actualizado (máximo 02 páginas).

d) ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS:

- Un (01) Ingeniero Electricista, titulado y colegiado, con experiencia en elaboración de estudios definitivos a nivel de expediente técnico para ejecución de obras similares.

Requisitos:

- Acreditar estudios concluidos de Maestría en Gerencia de Proyectos de Ingeniería

- Acreditar estudios de capacitación en nuevas tecnologías en iluminación y sus aplicaciones, normatividad para las instalaciones eléctricas en edificaciones, protección de fallas atierra en redes de distribución, mínimo 12 horas lectivas.

- Deberá acreditar haber participado en como mínimo en diez (10) servicios de consultorías en la elaboración de expedientes técnicos definitivos de proyectos similares de los cuales deberá acreditar como mínimo un expediente técnico definitivo en la construcción de un estadio en los últimos seis, desempeñándose en los cargos de especialista en instalaciones eléctricas, inspector de obras eléctricas en edificaciones, ingeniero de control de instalaciones de obras eléctricas, residente y asistente en obras de instalaciones eléctricas de edificaciones.

- Se acreditara la experiencia con la presentación de i) Constancias o, ii) Certificados o, iii) Contratos con su respectiva conformidad o, iv) Cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia como especialista en instalaciones eléctricas y/o los cargos descritos en el párrafo precedente, experiencia en proyecto en obras similares, Emitidos por la autoridad competente. Se entiende por autoridad competente, al máximo funcionario administrativo de la entidad pública o al representante legal de la empresa privada. Cuando la constancia o certificado no sea emitido por el propietario de la obra, adicionalmente se deberá presentar copia simple del contrato entre quien emite el certificado y el propietario de la obra.

- los documentos que el postor presente para acreditar la experiencia del ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS, deberá contener por lo menos la siguiente información:


- Presentar Carta de Compromiso donde el profesional se compromete en cumplir las labores de especialista en instalaciones eléctricas, así mismo deberá presentar una carta de compromiso de permanecer en obra durante todo el tiempo de ejecución de la obra, adjuntar curriculum Vitae actualizado (máximo 02 páginas).

e)ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS:

- Un (01) Ingeniero Sanitario, titulado y colegiado, con experiencia en elaboración de estudios definitivos a nivel de expediente técnico para ejecución de obras similares.

2


Requisitos:

- Deberá acreditar haber participado en como mínimo en Cinco (05) servicios de consultorías en la elaboración de expedientes técnicos definitivos de proyectos similares, de los cuales deberá acreditar como mínimo un expediente técnico definitivo en la construcción de un estadio en los últimos seis años, desempeñando el cargo de especialista en instalaciones sanitarias.

- Se acreditara la experiencia con la presentación de i) Constancias o, ii) Certificados o, iii) Contratos con su respectiva conformidad o, iv) Cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia como especialista en instalaciones sanitarias en proyecto en obras similares, Emitidos por la autoridad competente. Se entiende por autoridad competente, al máximo funcionario administrativo de la entidad pública o al representante legal de la empresa privada. Cuando la constancia o certificado no sea emitido por el propietario de la obra, adicionalmente se deberá presentar copia simple del contrato entre quien emite el certificado y el propietario de la obra.

- los documentos que el postor presente para acreditar la experiencia del ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS, deberá contener por lo menos la siguiente información:


- Presentar Carta de Compromiso donde el profesional se compromete en cumplir las labores de especialista en instalaciones sanitarias, así mismo deberá presentar una carta de compromiso de permanecer en obra durante todo el tiempo de ejecución de la obra, adjuntar curriculum Vitae actualizado (máximo 02 páginas)

f) ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE:

- Un (01) Ingeniero Agrícola, titulado y colegiado, con experiencia en elaboración de estudios definitivos a nivel de expediente técnico para ejecución de obras similares.

Requisitos:

- Acreditar estudios de Maestría en Gestión Ambiental

- Acreditar estudios de especialización en planificación y gestión ambiental

- Deberá acreditar haber participado en como mínimo en seis (06) servicios de consultorías en la elaboración de expedientes técnicos definitivos de proyectos similares de los cuales deberá acreditar como mínimo un expediente técnico definitivo en la construcción de un estadio en los últimos seis años, desempeñando el cargo de especialista en Medio Ambiente.

- Se acreditara la experiencia con la presentación de i) Constancias o, ii) Certificados o, iii) Contratos con su respectiva conformidad o, iv) Cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia como especialista en medio ambiente en proyecto en obras similares, Emitidos por la autoridad competente. Se entiende por autoridad competente, al máximo funcionario administrativo de la entidad pública o al representante legal de la empresa privada. Cuando la constancia o certificado no sea emitido por el propietario de la obra, adicionalmente se deberá presentar copia simple del contrato entre quien emite el certificado y el propietario de la obra.

- Los documentos que el postor presente para acreditar la experiencia del ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE, deberá contener por lo menos la siguiente información:

o Nombre de Cliente y/o Propietario.o Nombre de la obra.o Monto.

1


o Ubicación.o Cargo desempeñado.o Fecha de inicio y termino del servicio.o Sello y firma de autoridad competente.o Nombre de la empresa y/o empleador.

- Presentar Carta de Compromiso donde el profesional se compromete en cumplir las labores de especialista en medio ambiente, así mismo deberá presentar una carta de compromiso de permanecer en obra durante todo el tiempo de ejecución de la obra, adjuntar curriculum Vitae actualizado (máximo 02 páginas)

g) ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y DEFENSA CIVIL:- Un (01) Ingeniero de cualquier especialidad, titulado y colegiado, con experiencia en

elaboración de estudios definitivos a nivel de expediente técnico para ejecución de obras similares.

Requisitos:

- Deberá acreditar haber participado en como mínimo en cinco (05) servicios de consultorías en la elaboración de expedientes técnicos definitivos de proyectos similares, de los cuales deberá acreditar como mínimo un expediente técnico definitivo en la construcción de un estadio en los últimos seis años, desempeñando el cargo de especialista en seguridad y defensa civil.

- Se acreditara la experiencia con la presentación de i) Constancias o, ii) Certificados o, iii) Contratos con su respectiva conformidad o, iv) Cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia como especialista en seguridad y defensa civil en proyecto en obras similares, Emitidos por la autoridad competente. Se entiende por autoridad competente, al máximo funcionario administrativo de la entidad pública o al representante legal de la empresa privada. Cuando la constancia o certificado no sea emitido por el propietario de la obra, adicionalmente se deberá presentar copia simple del contrato entre quien emite el certificado y el propietario de la obra.

- Los documentos que el postor presente para acreditar la experiencia del ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y DEFENSA CIVIL, deberá contener por lo menos la siguiente información:


- Presentar Carta de Compromiso donde el profesional se compromete en cumplir las labores de especialista en seguridad y defensa civil, así mismo deberá presentar una carta de compromiso de permanecer en obra durante todo el tiempo de ejecución de la obra, adjuntar curriculum Vitae actualizado (máximo 02 páginas)

h) ESPECIALISTA EN GEOTECNIA:

- Un (01) Ingeniero Civil y/o Geólogo, titulado y colegiado, con experiencia en elaboración de estudios definitivos a nivel de expediente técnico para ejecución de obras similares.

Requisitos:

- Deberá acreditar haber participado en como mínimo en cinco (05) servicios de consultorías en la elaboración de expedientes técnicos definitivos de proyectos similares, de los cuales deberá

2


acreditar como mínimo un expediente técnico definitivo en la construcción de un estadio en los últimos seis años, desempeñando el cargo de especialista en geotecnia.

- Se acreditara la experiencia con la presentación de i) Constancias o, ii) Certificados o, iii) Contratos con su respectiva conformidad o, iv) Cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia como especialista en geotecnia en proyecto en obras similares, Emitidos por la autoridad competente. Se entiende por autoridad competente, al máximo funcionario administrativo de la entidad pública o al representante legal de la empresa privada. Cuando la constancia o certificado no sea emitido por el propietario de la obra, adicionalmente se deberá presentar copia simple del contrato entre quien emite el certificado y el propietario de la obra.

- Los documentos que el postor presente para acreditar la experiencia del ESPECIALISTA EN GEOTECNIA, deberá contener por lo menos la siguiente información:


- Presentar Carta de Compromiso donde el profesional se compromete en cumplir las labores de especialista en geotecnia, así mismo deberá presentar una carta de compromiso de permanecer en obra durante todo el tiempo de ejecución de la obra, adjuntar curriculum Vitae actualizado (máximo 02 páginas).

i) ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS:- Un (01) Ingeniero Civil, titulado y colegiado, con experiencia en elaboración de estudios

definitivos a nivel de expediente técnico para ejecución de obras similares.

Requisitos:

- Deberá acreditar haber participado en como mínimo en cinco (05) servicios de consultorías en la elaboración de expedientes técnicos definitivos de proyectos similares, de los cuales deberá acreditar como mínimo un expediente técnico definitivo en la construcción de un estadio en los últimos seis años, desempeñando el cargo de especialista en costos y presupuestos.

- Se acreditara la experiencia con la presentación de i) Constancias o, ii) Certificados o, iii) Contratos con su respectiva conformidad o, iv) Cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia como especialista en costos y presupuestos en proyecto en obras similares, Emitidos por la autoridad competente. Se entiende por autoridad competente, al máximo funcionario administrativo de la entidad pública o al representante legal de la empresa privada. Cuando la constancia o certificado no sea emitido por el propietario de la obra, adicionalmente se deberá presentar copia simple del contrato entre quien emite el certificado y el propietario de la obra.

- Los documentos que el postor presente para acreditar la experiencia del ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS, deberá contener por lo menos la siguiente información:


1


- Presentar Carta de Compromiso donde el profesional se compromete en cumplir las labores de especialista en costos y presupuestos, así mismo deberá presentar una carta de compromiso de permanecer en obra durante todo el tiempo de ejecución de la obra, adjuntar curriculum Vitae actualizado (máximo 2 páginas).

PERSONAL DE APOYO:

- 02 Especialistas en topografía: (Presentar Curriculum Vitae en el cual se evidencie que han participado como mínimo en 04 estudios similares)

- 02 Cadistas: (Presentar Curriculum Vitae en el cual se evidencie que han participado como mínimo en 04 estudios similares).

- 01 Asistente de campo: (Presentar Curriculum Vitae en el cual se evidencie que ha participado como mínimo en 04 estudios similares).

- 01 Secretaría: (Presentar Curriculum Vitae en el cual se evidencie que han participado como mínimo en 02 estudios similares)

2.2 .- PERSONA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:

a) Gerente de Obra

- Ingeniero Civil, Titulado y Colegiado, el Gerente de Obra Dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos urbanísticos, medio ambientales y administrativos de conformidad con el proyecto y autorizaciones respectivas y según las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto.

- Deberá acreditar una experiencia mínima de dos (02) años desempeñándose en las funciones antes descritas (Gerente de obra) en obras similares de montos igual o mayor al 15% del valor referencial.

- Se acreditara la experiencia con la presentación de i) Constancias o, ii) Certificados o, iii) Contratos con su respectiva conformidad o, iv) Cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia como Gerente de obra en la ejecución de obras similares, Emitidos por la autoridad competente. Se entiende por autoridad competente, al máximo funcionario administrativo de la entidad pública o al representante legal de la empresa privada. Cuando la constancia o certificado no sea emitido por el propietario de la obra, adicionalmente se deberá presentar copia simple del contrato entre quien emite el certificado y el propietario de la obra.

- Acreditar experiencia como Gerente de obra en la construcción de un estadio ejecutado en los últimos cuatro (04) años, de igual o mayor magnitud, lo cual Se acreditara con la presentación de i) Constancias o, ii) Certificados o, iii) Contratos con su respectiva conformidad o, iv) Cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia como Gerente de obra en la ejecución de la construcción de un estadio, Emitidos por la autoridad competente. Se entiende por autoridad competente, al máximo funcionario administrativo de la entidad pública o al representante legal de la empresa privada. Cuando la constancia o certificado no sea emitido por el propietario de la obra, adicionalmente se deberá presentar copia simple del contrato entre quien emite el certificado y el propietario de la obra.

- Deberá acreditar una experiencia mínima de dos (02) años desempeñándose en las funciones antes descritas (Gerente de obra) en obras en general de montos igual o mayor al 15% del valor referencial.

- Se acreditara la experiencia con la presentación de i) Constancias o, ii) Certificados o, iii) Contratos con su respectiva conformidad o, iv) Cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre el

2


tiempo de experiencia como Gerente de obra en la ejecución de obras en general, Emitidos por la autoridad competente. Se entiende por autoridad competente, al máximo funcionario administrativo de la entidad pública o al representante legal de la empresa privada. Cuando la constancia o certificado no sea emitido por el propietario de la obra, adicionalmente se deberá presentar copia simple del contrato entre quien emite el certificado y el propietario de la obra.

- Los documentos que el postor presente para acreditar la experiencia del GERENTE DE OBRA, deberá contener por lo menos la siguiente información:

o Nombre de Cliente y/o Propietario.o Nombre de la obra.o Monto de la Obra.o Ubicación de la obra.o Cargo desempeñado.o Fecha de inicio y termino de obra.o Sello y firma de autoridad competente.o Nombre de la empresa constructora y/o empleadora.

- Presentar Carta de Compromiso donde el profesional se compromete en cumplir las respectivas labores Gerenciales y profesionales para el buen cumplimiento del objetivo, así como a permanecer en obra durante todo el tiempo de ejecución de la obra, adjuntar curriculum Vitae actualizado (máximo 2 páginas).

b) INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

- Ingeniero Civil, titulado y colegiado, con amplia experiencia como residente de obras similares.

- Deberá acreditar una experiencia mínima de cinco (05) años desempeñándose en las funciones de Residente y/o Supervisor y/o Inspector de obras similares de montos igual o mayor al 15% del valor referencial.

- Se acreditara la experiencia con la presentación de i) Constancias o, ii) Certificados o, iii) Contratos con su respectiva conformidad o, iv) Cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia como Residente y/o Supervisor y/o Inspector de obras en la ejecución de obras similares, Emitidos por la autoridad competente. Se entiende por autoridad competente, al máximo funcionario administrativo de la entidad pública o al representante legal de la empresa privada. Cuando la constancia o certificado no sea emitido por el propietario de la obra, adicionalmente se deberá presentar copia simple del contrato entre quien emite el certificado y el propietario de la obra.

- Acreditar experiencia como de Residente y/o Supervisor y/o Inspector de obras en la construcción de un estadio ejecutado en los últimos cuatro (04) años, de igual o mayor magnitud, lo cual Se acreditara con la presentación de i) Constancias o, ii) Certificados o, iii) Contratos con su respectiva conformidad o, iv) Cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia como de Residente y/o Supervisor y/o Inspector de obras en la ejecución de la construcción de un estadio, Emitidos por la autoridad competente. Se entiende por autoridad competente, al máximo funcionario administrativo de la entidad pública o al representante legal de la empresa privada. Cuando la constancia o certificado no sea emitido por el propietario de la obra, adicionalmente se deberá presentar copia simple del contrato entre quien emite el certificado y el propietario de la obra.

- Los documentos que el postor presente para acreditar la experiencia del RESIDENTE DE OBRA , deberá contener por lo menos la siguiente información:

o Nombre de Cliente y/o Propietario.o Nombre de la obra.

1


o Monto de la Obra.o Ubicación de la obra.o Cargo desempeñado.o Fecha de inicio y termino de obra.o Sello y firma de autoridad competente.o Nombre de la empresa constructora y/o empleadora.

- Presentar Carta de Compromiso donde el profesional se compromete en cumplir las labores de residente de obra en la que se indique que por su sola designación representa al Contratista, para los efectos ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato; así mismo deberá presentar una carta de compromiso de permanecer en obra durante todo el tiempo de ejecución de la obra, adjuntar curriculum Vitae actualizado (máximo 4 páginas).

c) ASISTENTE DE OBRA

- Ingeniero Civil, Titulado y Colegiado, con experiencia como Residente y/o Supervisor y/o Inspector Y/o Asistente de Residente y/o Asistente de Supervisor y/o Asistente de Inspector de obras similares.

- Acreditar Estudios concluidos de Maestría en Gerencia de Proyectos de ingeniería

- Deberá acreditar una experiencia mínima de tres (03) años desempeñándose en las funciones de Residente y/o Supervisor y/o Inspector Y/o Asistente de Residente y/o Asistente de Supervisor y/o Asistente de Inspector de obras similares de montos igual o mayor al 15% del valor referencial.

- Se acreditara la experiencia con la presentación de i) Constancias o, ii) Certificados o, iii) Contratos con su respectiva conformidad o, iv) Cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia como Residente y/o Supervisor y/o Inspector Y/o Asistente de Residente y/o Asistente de Supervisor y/o Asistente de Inspector de obras similares, Emitidos por la autoridad competente. Se entiende por autoridad competente, al máximo funcionario administrativo de la entidad pública o al representante legal de la empresa privada. Cuando la constancia o certificado no sea emitido por el propietario de la obra, adicionalmente se deberá presentar copia simple del contrato entre quien emite el certificado y el propietario de la obra.

- Acreditar experiencia como de Residente y/o Supervisor y/o Inspector Y/o Asistente de Residente y/o Asistente de Supervisor y/o Asistente de Inspector de obras en la construcción de un estadio ejecutado en los últimos cuatro (04) años, de igual o mayor magnitud, lo cual Se acreditara con la presentación de i) Constancias o, ii) Certificados o, iii) Contratos con su respectiva conformidad o, iv) Cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia como de Residente y/o Supervisor y/o Inspector Y/o Asistente de Residente y/o Asistente de Supervisor y/o Asistente de Inspector de obras en la ejecución de la construcción de un estadio, Emitidos por la autoridad competente. Se entiende por autoridad competente, al máximo funcionario administrativo de la entidad pública o al representante legal de la empresa privada. Cuando la constancia o certificado no sea emitido por el propietario de la obra, adicionalmente se deberá presentar copia simple del contrato entre quien emite el certificado y el propietario de la obra.

- Los documentos que el postor presente para acreditar la experiencia del ASISTENTE DE OBRA, deberá contener por lo menos la siguiente información:


2


- Presentar Carta de Compromiso donde el profesional se compromete en cumplir las labores de ASISTENTE DE OBRA; así mismo deberá presentar una carta de compromiso de permanecer en obra durante todo el tiempo de ejecución de la obra, adjuntar curriculum Vitae actualizado (máximo 2 páginas).

d) INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

- Ingeniero Civil, Titulado y Colegiado, con experiencia como ingeniero especialista en estructuras en obras similares.

- Acreditar Estudios concluidos de Maestría en Ciencias con mención en Ingeniería Estructural

- Deberá acreditar una experiencia mínima de dos (02) años desempeñándose en las funciones de Ingeniero Especialista en estructuras de Obras similares por montos igual o mayor al 15% del valor referencial.

- Se acreditara la experiencia con la presentación de i) Constancias o, ii) Certificados o, iii) Contratos con su respectiva conformidad o, iv) Cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia como especialista en estructuras en la ejecución de obras similares, Emitidos por la autoridad competente. Se entiende por autoridad competente, al máximo funcionario administrativo de la entidad pública o al representante legal de la empresa privada. Cuando la constancia o certificado no sea emitido por el propietario de la obra, adicionalmente se deberá presentar copia simple del contrato entre quien emite el certificado y el propietario de la obra.

- Acreditar experiencia como de especialista en estructuras en la construcción de un estadio ejecutado en los últimos cuatro (04) años, de igual o mayor magnitud, lo cual Se acreditara con la presentación de i) Constancias o, ii) Certificados o, iii) Contratos con su respectiva conformidad o, iv) Cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia como especialista en estructuras en la ejecución de la construcción de un estadio, Emitidos por la autoridad competente. Se entiende por autoridad competente, al máximo funcionario administrativo de la entidad pública o al representante legal de la empresa privada. Cuando la constancia o certificado no sea emitido por el propietario de la obra, adicionalmente se deberá presentar copia simple del contrato entre quien emite el certificado y el propietario de la obra.

- Los documentos que el postor presente para acreditar la experiencia del INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS, deberá contener por lo menos la siguiente información:


- Presentar Carta de Compromiso donde el profesional se compromete en cumplir las labores de ingeniero especialista en estructuras; así mismo deberá presentar una carta de compromiso de permanecer en obra durante todo el tiempo de ejecución de la obra, adjuntar curriculum Vitae actualizado (máximo 2 páginas).

e) INGENIERO ESPECIALISTA EN COSTOS, VALORIZACIONES Y LIQUIDACION DE OBRA

- Ingeniero Civil, Titulado y Colegiado, con experiencia como especialista en costos, valorizaciones y liquidación de obras similares

1


- Deberá acreditar una experiencia mínima de dos (02) años desempeñándose en las funciones de Ingeniero Especialista en Costos, Valorizaciones y Liquidación de Obras similares por montos igual o mayor al 15% del valor referencia.

- Se acreditara la experiencia con la presentación de i) Constancias o, ii) Certificados o, iii) Contratos con su respectiva conformidad o, iv) Cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia como especialista en costos, valorizaciones y liquidación de obras similares, Emitidos por la autoridad competente. Se entiende por autoridad competente, al máximo funcionario administrativo de la entidad pública o al representante legal de la empresa privada. Cuando la constancia o certificado no sea emitido por el propietario de la obra, adicionalmente se deberá presentar copia simple del contrato entre quien emite el certificado y el propietario de la obra.

- Acreditar experiencia como de especialista en costos, valorizaciones y liquidación de obra en la construcción de un estadio ejecutado en los últimos cuatro (04) años, de igual o mayor magnitud, lo cual Se acreditara con la presentación de i) Constancias o, ii) Certificados o, iii) Contratos con su respectiva conformidad o, iv) Cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia como especialista en costos, valorizaciones y liquidación de obra, en la ejecución de la construcción de un estadio, Emitidos por la autoridad competente. Se entiende por autoridad competente, al máximo funcionario administrativo de la entidad pública o al representante legal de la empresa privada. Cuando la constancia o certificado no sea emitido por el propietario de la obra, adicionalmente se deberá presentar copia simple del contrato entre quien emite el certificado y el propietario de la obra.

- Los documentos que el postor presente para acreditar la experiencia del INGENIERO ESPECIALISTA EN COSTOS, VALORIZACIONES Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS, deberá contener por lo menos la siguiente información:


- Presentar Carta de Compromiso donde el profesional se compromete en cumplir las labores de ingeniero especialista en costos, valorizaciones y liquidación de obra; así mismo deberá presentar una carta de compromiso de permanecer en obra durante todo el tiempo de ejecución de la obra, adjuntar curriculum Vitae actualizado (máximo 2 páginas)

f) INGENIERO ESPECIALISTA EN GEOTECNIA E IMPACTO AMBIENTAL.

- Ingeniero Geólogo, Titulado y Colegiado, con experiencia como especialista en geotecnia e impacto ambiental en la ejecución de obras similares.

- Acreditar Estudios concluidos de pasantía en ingeniería Geológica, estudios concluidos de Doctorado en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y estudios concluidos de Post grado en Administración de Proyectos - PMI.

- Deberá acreditar una experiencia mínima de dos (02) años desempeñándose en las funciones de Ingeniero Especialista en Geotecnia e Impacto Ambiental en Obras similares por montos igual o mayor al 15% del valor referencial.

- Se acreditara la experiencia con la presentación de i) Constancias o, ii) Certificados o, iii) Contratos con su respectiva conformidad o, iv) Cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia como especialista en geotecnia e impacto ambiental en la ejecución de obras similares, Emitidos por la autoridad competente. Se entiende por autoridad competente, al máximo funcionario administrativo de la entidad pública o al representante legal de la empresa privada. Cuando la constancia o certificado no sea emitido por el propietario de la obra, adicionalmente se deberá presentar copia simple del contrato entre quien emite el certificado y el propietario de la obra.

2


- Acreditar experiencia como de especialista en geotecnia e impacto ambiental en la construcción de un estadio ejecutado en los últimos cuatro (04) años, de igual o mayor magnitud, lo cual Se acreditara con la presentación de i) Constancias o, ii) Certificados o, iii) Contratos con su respectiva conformidad o, iv) Cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia como especialista en geotecnia e impacto ambiental en la ejecución de la construcción de un estadio, Emitidos por la autoridad competente. Se entiende por autoridad competente, al máximo funcionario administrativo de la entidad pública o al representante legal de la empresa privada. Cuando la constancia o certificado no sea emitido por el propietario de la obra, adicionalmente se deberá presentar copia simple del contrato entre quien emite el certificado y el propietario de la obra.

- Los documentos que el postor presente para acreditar la experiencia del INGENIERO ESPECIALISTA EN GEOTECNIA E IMPACTO AMBIENTAL, deberá contener por lo menos la siguiente información:


- Presentar Carta de Compromiso, donde el profesional se compromete en cumplir las labores de ingeniero especialista en geotecnia e impacto ambiental; así mismo deberá presentar una carta de compromiso de permanecer en obra durante todo el tiempo de ejecución de la obra, adjuntar curriculum Vitae actualizado (máximo 2 páginas)

g) INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD E HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL.

- Ingeniero Higiene y Seguridad Industrial, Titulado y Colegiado, con experiencia como especialista en seguridad e higiene y salud ocupacional en obras similares.

- Acreditar Diplomados en: Ingeniería de Seguridad en Defensa Civil Inspecciones Técnicas, Evaluación de Impacto ambiental, gestión y auditoría ambiental, Como mínimo de de 520 horas cada uno.

- Acreditar experiencia como expositor en formulación y gestión de programas de seguridad en defensa civil, ingeniería de seguridad en defensa civil.

- Acreditar un curso de capacitación en implantación y aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

- Deberá acreditar experiencia como ESPECIALISTA EN SEGURIDAD E HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL en la construcción de un estadio ejecutado en los últimos cuatro (04) años, de igual o mayor magnitud.

- Deberá acreditar una experiencia mínima de dos (02) años desempeñándose en las funciones de Ingeniero Especialista en Seguridad E Higiene y Salud Ocupacional en Obras similares por montos igual o mayor al 15% del valor referencial.

- Se acreditara la experiencia con la presentación de i) Constancias o, ii) Certificados o, iii) Contratos con su respectiva conformidad o, iv) Cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia como especialista en seguridad e higiene y salud ocupacional en la ejecución de obras similares, Emitidos por la autoridad competente. Se entiende por autoridad competente, al máximo funcionario administrativo de la entidad pública o al representante legal de la empresa privada. Cuando la constancia o certificado no sea emitido por el propietario de la obra, adicionalmente se deberá presentar copia simple del contrato entre quien emite el certificado y el propietario de la obra.

- Los documentos que el postor presente para acreditar la experiencia del ESPECIALISTA EN SEGURIDAD E HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL, deberá contener por lo menos la siguiente información:

o Nombre de Cliente y/o Propietario.

1


o Nombre de la obra.o Monto de la Obra.o Ubicación de la obra.o Cargo desempeñado.o Fecha de inicio y termino de obra.o Sello y firma de autoridad competente.o Nombre de la empresa constructora y/o empleadora.

- Presentar Carta de Compromiso, donde el profesional se compromete en cumplir las labores de ingeniero especialista en seguridad y salud ocupacional; así mismo deberá presentar una carta de compromiso de permanecer en obra durante todo el tiempo de ejecución de la obra, adjuntar curriculum Vitae actualizado (máximo 2 páginas).

h) ADMINISTRADOR DE OBRA- Administrador y/o Contador, titulado y Colegiado, con experiencia como administrador de obras

similares.

- Contar con estudios concluidos de Doctorado en Gobierno y Política Pública.

- Contar con estudios concluidos de Magister en Administración de Negocios.

- Contar con Estudios concluidos Post Grado – Maestría en Administración Publica, con mención en anticorrupción.

- Contar con Estudios concluidos Post Grado – Maestría en Gobernabilidad.

- Contar con Estudios de Diplomado en Administración de Empresas.

- Contar con Estudios – Curso de Gerencia Publica, como mínimo 240 horas lectivas.

- Acreditar experiencia como Administrador de obra en la construcción de un estadio ejecutado en los últimos cuatro (04) años, de igual o mayor magnitud, lo cual Se acreditara con la presentación de i) Constancias o, ii) Certificados o, iii) Contratos con su respectiva conformidad o, iv) Cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia como especialista en geotecnia e impacto ambiental en la ejecución de la construcción de un estadio, Emitidos por la autoridad competente. Se entiende por autoridad competente, al máximo funcionario administrativo de la entidad pública o al representante legal de la empresa privada. Cuando la constancia o certificado no sea emitido por el propietario de la obra, adicionalmente se deberá presentar copia simple del contrato entre quien emite el certificado y el propietario de la obra.

- Los documentos que el postor presente para acreditar la experiencia del ADMINISTRACION DE EMPRESAS, deberá contener por lo menos la siguiente información:


- Presentar Carta de Compromiso donde el profesional se compromete en cumplir las labores de administrador de obra; así mismo deberá INGENIERO

i) ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD

- Ingeniero Civil, titulado y Colegiado, con experiencia como especialista en control de calidad en obras similares

- Contar con estudios concluidos Post Grado – Maestría en Ciencias con cualquier mención.- Deberá acreditar una experiencia mínima de dos (02) años desempeñándose en las funciones

de Ingeniero Especialista en control de calidad en Obras similares por montos igual o mayor al 15% del valor referencial.

- Se acreditara la experiencia con la presentación de i) Constancias o, ii) Certificados o, iii) Contratos con su respectiva conformidad o, iv) Cualquier otro documento que, de manera

2


fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia como especialista en control de calidad en la ejecución de obras similares, Emitidos por la autoridad competente. Se entiende por autoridad competente, al máximo funcionario administrativo de la entidad pública o al representante legal de la empresa privada. Cuando la constancia o certificado no sea emitido por el propietario de la obra, adicionalmente se deberá presentar copia simple del contrato entre quien emite el certificado y el propietario de la obra.

- Los documentos que el postor presente para acreditar la experiencia del INGENIERO ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD,, deberá contener por lo menos la siguiente información:


- Presentar Carta de Compromiso donde el profesional se compromete en cumplir las labores de INGENIERO ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD; así mismo deberá presentar una carta de compromiso de permanecer en obra durante todo el tiempo de ejecución de la obra, adjuntar curriculum Vitae actualizado (máximo 2 páginas).

NOTA:

- La Acreditación de la Maestría se efectúa mediante copia simple de la Constancia de Egresado, Certificado o Grado respectivo emitido por el Centro Superior de Estudios con Rango Universitario.

- La experiencia de los profesionales será acreditado con constancias o certificados, en el caso de presentar contratos se deberá adjuntar su respectiva conformidad por los servicios prestados. Esto será emitido por la Autoridad competente. Se entiende por autoridad competente al funcionario de nivel de la entidad Pública o representante Legal de la empresa privada, propietario del proyecto.

- Los documentos presentados para acreditar la Experiencia Mínima del Postor indicadas en los Requerimiento Técnico Mínimo no serán considerados para acreditar la Experiencia del Postor en los Factores de Evaluación, ya que para estos los postores deberán presentar otras experiencias distintas a las presentadas para los RTM.

- Los documentos presentados para acreditar la Experiencia Mínima de los profesionales propuestos como Requerimiento Técnico Mínimo no serán considerados para acreditar la Experiencia en los Factores de Evaluación, ya que para estos los postores deberán presentar otras experiencias distintas a las presentadas para los RTM.

- Se consideran obras similares a Construcciones, Ampliaciones, Mejoramiento, rehabilitación, remodelación y equipamiento de Edificaciones públicas y/o privadas edificios, estadios entre otros.

3.- REQUERIMIENTOS MINIMOS DE EQUIPO Y MAQUINARIA:

3.1.- EQUIPO MINIMO PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

Una (01) Camioneta Doble Cabina de 4x4, de su propiedad y/o alquiladas. (sustentar con factura, tarjeta de propiedad y Soat vigente)

Una (01) Estación Total, con Certificado de calibración vigente (antigüedad menor a 3 meses), de su propiedad y/o alquiladas.

Dos (05) Computadoras PC o Portátil, de su propiedad y/o alquiladas. Una (02) Impresora para Formato A4, de su propiedad y/o alquiladas. Un (01) Plotter para Formato A0, de su propiedad y/o alquiladas. Una (01) Cámara Digital, (01) Videocámara, de su propiedad y/o alquiladas.

3.2.- EQUIPOS Y MAQUINARIAS MINIMOS PARA LA EJECUCION DE OBRA

El equipo mínimo que deberá proponer el Postor para la ejecución de la obra, que se detalla conforme a las exigencias de la Entidad, es el siguiente:

1


ITEM EQUIPO CANTIDAD

1 Camioneta Pick Up 163.2 HP 7

2 Camioneta Van 99 HP 2

3 Camión Tracto – 335 HP - Con plataforma 13 mts, de largo, capacidad 30 TM 4

4 Camión Tracto – 335 HP - Con cama baja, 3 ejes. 4

5 Retroexcavadora – 90 HP - Capacidad de cuchara 1 M3 4

6 Minicargador – 70 HP - con accesorios 3

7 Vibradora de Concreto 5.5 HP - Con manguera 1” - ¾” 4

8 Camión Volquete - 400 HP - Tolva de 15 M3 10

9 Camión Cisterna para agua – 153 HP - 1,000 Glns de capacidad 1

10 Camión Cisterna para combustible – 153 HP - 1,000 Glns. de capacidad 1

11 Cargador Frontal – 217 HP - Capacidad de cuchara 1,5 m3 3

12 Camión Grúa Telescópica - 14 ml brazo extendido, 9 ton de carga extendida 1

13 Compresora de Aire 117 HP - Estructura remolque con llantas 2

14 Rodillo Compactador Vibratorio Liso -178 HP - Capacidad 14 ton 2

15 Tractor Sobre Oruga – 258 HP - Peso operacional 25 ton 2

16 Motoniveladora 170 HP - Ancho de la hoja 3,7 m 2

17 Rodillo Neumático 71 KW 1

18 Bomba Hormigonera Estacionaria 2

19 Carro barredor de gras cepilladora 2

20 Cortador de Concreto 3

21 Elevador de tijera 2

22 Elevador doble cabina 2

23 Elevador Plataforma 08 HP 9

24 Grua Torre, c/cabina, 50 m, brazo 45 m. 3

Con la finalidad de garantizar la disponibilidad del equipo necesario para lograr el cumplimiento de las metas de la obra, en el caso de no ser equipo propio, se debe presentar una Carta de Compromiso de Alquiler más los documentos que acredite la propiedad de los equipos e indicar el período de alquiler y en caso de ser equipo propio adjuntar la documentación que sustente la propiedad del equipo, debiendo cumplirse las características de la maquinaria según lo solicitado en los términos de referencia”

Todos los equipos deberán tener una antigüedad como máximo de cuatro (04) años y sustentarse su disponibilidad con:

- Equipos propios: Facturas/Boleta de Venta, Tarjetas de Propiedad a nombre del postor.-Equipos Alquilados: Carta compromiso de alquiler, suscrito por el propietario del equipo, adjuntando

Factura/Boleta de Venta o Tarjeta de Propiedad correspondiente.- En caso de software con la factura y las licencias de uso.

2


- En caso de estación total con certificado de calibración.- Los ítems 1,2,3,4,8,9,10 y 12 se sustentaran con factura, contrato Lesisng, tarjeta de propiedad y Soat vigente)

13. OTRAS CONSIDERACIONES (Presentación Obligatoria) se indica lo siguiente:

Para efecto de presentar una oferta sustentada y estar en condiciones de ejecutar la obra en armonía con la normatividad y los procedimientos de la buena construcción y lograr su funcionalidad y correcta terminación, es requisito mínimo lo siguiente:

1. Memoria Descriptiva del Anteproyecto, donde se deben describir de manera justificatoria las actividades y partidas que se plantean para la Ejecución de la Obra. Especificaciones técnicas, Costos unitarios y Presupuesto de Obra.

2. Plano General de Ubicación y Localización del proyecto.

3. Plano(s) de diseño en planta del Proyecto y aquellos planos complementarios de trabajos específicos propuestos por las actividades y partidas, que se plantean para la ejecución de la Obra.

4. Programación de obra, en concordancia con partidas que se propongan y el plazo propuesto.

5. Plan de trabajo.

6. Vistas fotográficas en 3D: Panorámicas de todo el proyecto

14. FINALIDAD PÚBLICA:

La Finalidad Pública para el presente Proceso de Selección, es la Contratación de una

Empresa para la ejecución del proyecto en mención, dado que este proyecto está

considerado dentro de los proyectos a realizarse dentro del marco del Presupuesto

Institucional 2012.

15. FORMA DE PAGO:

Los pagos se realizarán de la siguiente manera:

En cuanto al Pago del Expediente Técnico, será por el 100% del Monto Ofertado por el Expediente Técnico, a la Conformidad del Estudio, así como la Resolución que aprueba el Expediente Técnico.

En cuanto al Pago en relación a la Ejecución de Obra, será de acuerdo a las Valorizaciones presentas quincenalmente de acuerdo a lo establecido en el artículo 197º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

16. ACLARACIONES COMPLEMENTARIAS:

En cuanto a las solicitudes de pedido de Adelantos tanto Directo como de Materiales (propios de Ejecución de Obra), se realizará una vez aprobado el Expediente Técnico mediante Resolución de Alcaldía. No está permitido por ningún concepto algún Adelanto para la Elaboración de Expediente Técnico.

La ejecución de obra iniciaría una vez se tenga aprobado el Expediente Técnico aprobado mediante Resolución de Alcaldía.

El Gobierno Regional de Huánuco, efectuará el Seguimiento y Monitoreo de los trabajos de Elaboración de Expediente Técnico que se ejecutará durante el plazo de vigencia del Contrato, sin dejar de mencionar que el Supervisor designado por el Gobierno Regional, desarrollará las mismas actividades además de las labores propias de la Supervisión (Supervisor: Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución de Obra).

Para la presentación de documentación de las propuestas técnicas y su respectiva evaluación se aclara lo siguiente:

1


No se aceptarán contratos de obras ilegibles e incompletos, esto quiere decir que falten algunos folios, se considerarán como no validos.

No se aceptarán actas de recepción que no contengan las firmas completas con respecto al comité de recepción de obra y representante del contratista, se considerarán como no validas.

No se aceptarán actas de recepción ilegible e incompleta, esto quiere decir que falten folios, se considerarán como no validas.

No se aceptarán actas de recepción con observaciones, provisionales, condicionadas o análogas y que la obra haya sido intervenida por la entidad, se considerarán como no validas.

17. DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

La construcción de la Obra se ejecutará de acuerdo con el Expediente Técnico elaborado, siendo las especificaciones técnicas del mismo las que detallarán la naturaleza de los materiales a utilizar, procedimientos constructivos, aprobaciones, controles de calidad, modalidad de pago etc., que servirán para cumplir con la correcta ejecución de la obra y las acciones propias de la Supervisión, que se ceñirá al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado..

18. ACLARACIONES:

El presente estudio y ejecución de obra se regirá de conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado Nº 26850 – D.S. 083-2004-PCM y su Reglamento, Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, Bases Generales del proceso de selección y su respectivo contrato.

19. PENALIDADES:

Las penalidades, se aplicarán de acuerdo a lo establecido en el Contrato en concordancia con el Artículo 222° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

20. RESOLUCION DEL CONTRATO:

20.1 Las formalidades de la Resolución del Contrato se regirá por lo estipulado en los Artículos 224º y 225º del Reglamento.

20.2 El Gobierno Regional de Huánuco podrá resolver el contrato, de conformidad con el inciso c) del Artículo 41º de la Ley, en los casos en que el contratista:

Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales esenciales, legales o reglamentarias a su cargo, pese ha haber sido requerido para ello.

Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora en la ejecución de la prestación a su cargo.

Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir la situación.

CAPÍTULO IVCRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA

EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)

Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial que los factores permitan la selección de la mejor oferta en relación con la necesidad que se requiere satisfacer.

II. FACTORES DE EVALUACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS BAJO LAS

2


MODALIDADES DE CONCURSO OFERTASe consignan los siguientes factores de evaluación:

FACTORES DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIOS PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN26

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR (45 puntos)27

A.1. EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD – CONSULTORIA DE OBRA 05 PuntosCriterio:Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la actividad objeto del proceso, en la elaboración de expedientes técnicos, sin considerar el tipo de especialidad prevista en el artículo 268 del Reglamento, durante un periodo de Quince (15) años a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto acumulado Equivalente a Cinco (05) veces el monto del valor referencial para la elaboración del Expediente Técnico.

Acreditación:La experiencia se acreditará mediante copia simple de: contratos y su respectiva conformidad o Liquidación del servicio por la prestación efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con facturas, Recibos por honorarios debidamente cancelados, correspondientes a un máximo de diez (10) servicios.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar la prestación de un solo servicio, se deberá acreditar que corresponden a dicho servicio; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan servicios independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación y calificación, los diez (10) primeros , referido a la Experiencia del Postor en la actividad.

En el caso de servicios de ejecución periódica, sólo se considerará como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentación de propuestas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa formal de consorcio o del contrato de consorcio. En caso en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. Para el caso en que la empresa que realiza la elaboración del expediente técnico definitivo de la obra es la propietaria, deberá presentar una declaración jurada en la cual se indique la denominación del proyecto, periodo de inicio y termino de la elaboración del expediente, así como el monto del servicio,

M = Monto facturado acumulado por el postor por la prestación de servicios de consultoría correspondientes a la actividad objeto del proceso

M >= Cinco (05) veces el valor referencial:

05 puntos

M > tres (03) veces el valor referencial y < cinco (05) veces el valor referencial:

03 puntos

27 De conformidad con el artículo 46 del Reglamento, el puntaje debe incluir el que corresponda a los factores experiencia en la actividad y en la especialidad; así como el que corresponda al factor cumplimiento del servicio, cuando este haya sido previsto en las Bases.

1


FACTORES DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIOS PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN

deberá adjuntar copia de la declaratoria de fabrica.

El servicio presentado para acreditar la experiencia en la especialidad servirá para acreditar la experiencia en la actividad.

A.2. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD – CONSULTORIA DE OBRA

Criterio:Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a servicios iguales o similares al objeto del proceso, durante un periodo de Diez (10) años a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto acumulado Equivalente a (1.5) veces el monto del valor referencial para la elaboración del Expediente Técnico.

Se considerará servicio similar a la Elaboración de Expedientes Técnicos de Obras Similares.

Acreditación:La experiencia se acreditará mediante copia simple de: contratos y su respectiva conformidad o Liquidación del servicio por la prestación efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con facturas, Recibos por honorarios debidamente cancelados, correspondientes a un máximo de diez (10) servicios iguales o similares al objeto del proceso.

Para el caso en que la empresa que realiza la elaboración del expediente técnico definitivo de la obra es la propietaria, deberá presentar una declaración jurada en la cual se indique la denominación del proyecto, periodo de inicio y termino de la elaboración del expediente, así como el monto del servicio, deberá adjuntar copia de la declaratoria de fabrica.

10 Puntos

M = Monto facturado acumulado por el postor por la prestación de servicios de consultoría correspondientes a la actividad objeto del proceso

M >= 1.5 veces el valor referencial:

10 puntos

M > Una (01) vez el valor referencial y < 1.5veces el valor referencial:

05 puntos

A.3 EXPERIENCIA DE OBRAS EN GENERAL - EJECUTOR 10 puntosCriterio:Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la ejecución de obras en general, durante un periodo de diez (10) años a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a cinco (5) veces el valor referencial de la contratación correspondiente a la Obra.

Se considerará obra en general a todo tipo de obra.

Acreditación:La experiencia se acreditará mediante copia simple de: contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total.

En los casos que se acredite experiencia con contratos en los que se participó en consorcio, deberá presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, se entenderá que el

M = Monto facturado acumulado por el postor por la ejecución de obras en general

M >= 5 veces el valor referencial: 10 puntos

M >= 3 veces el valor referencial y < 5 veces el valor referencial:

05 puntos

M >= 1 vez el valor referencial y < 3 veces el valor referencial:

03 puntos28

28 El Comité Especial define los rangos de evaluación e indica cuáles son los parámetros en cada rango. Asimismo, podrá cambiar la metodología para la asignación de puntaje.

2



porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa formal o del contrato de consorcio. En caso en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, deberá indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 6, referido a la Experiencia del Postor en obras en general.

Para el caso en que la empresa sea la ejecutora de la obra y a su vez la propietaria de la obra, deberá acreditar su experiencia adjuntando copia de la declaratoria de fábrica.

La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares servirá para acreditar la experiencia en obras en general.

B EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES 20 puntosCriterio:Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la ejecución de obras similares, durante un periodo de diez (10) años] a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a al 1.5 valor referencial de la contratación correspondiente a la Obra.

Acreditación:La experiencia se acreditará mediante copia simple de: contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total.En los casos que se acredite experiencia con contratos en los que se participó en consorcio, deberá presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato. Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa formal o del contrato de consorcio. En caso en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, deberá indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.

Para el caso en que la empresa sea la ejecutora de la obra y a su vez la propietaria de la obra, deberá acreditar su experiencia adjuntando copia de la declaratoria de fábrica.

M = Monto facturado acumulado por el postor por la ejecución de obras iguales o similares

M >= 1.5 vez el valor referencial: 20 puntos

M >= 1.25 veces el valor referencial y < 1.5 vez el valor referencial:

15 puntos

M > 1.0 veces el valor referencial y < 1.25 veces el valor referencial:

10 puntos29

29 El Comité Especial define los rangos de evaluación e indica cuáles son los parámetros en cada rango. Asimismo, podrá cambiar la metodología para la asignación de puntaje.

1



Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 7, referido a la Experiencia del Postor en obras similares.

C. EXPERIENCIA Y CALIFICACIONES DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO 30 puntos

PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO:

C.1 EXPERIENCIA DEL JEFE DE PROYECTOCriterio:Se evaluará en función al número de servicios de experiencia como Jefe de Proyecto en la ejecución de proyectos de inversión similares, adicionales a los solicitados en el RTM.

Acreditación:Los profesionales propuestos acreditara su experiencia con la presentación de i) Constancias o, ii) Certificados o, iii) Contratos con su respectiva conformidad o, iv) Cualquier otro documento que de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia de su participación en Obra en obras similares (**); para acreditar los años de experiencia se sumarán los tiempos de cada obra y cuando exista en la experiencia traslapes paralelos estos serán contabilizados una sola vez.

(**) Emitidos por la autoridad competente. Se entiende por autoridad competente, al máximo funcionario administrativo de la entidad pública o al representante legal de la empresa privada. Cuando la constancia o certificado no sea emitido por el propietario de la obra, adicionalmente se deberá presentar copia simple del contrato entre quien emite el certificado y el propietario de la obra.El documento que el postor presente para acreditar la experiencia de los profesionales deberá contener por lo menos la siguiente información:

- Nombre de Cliente y/o Propietario.- Nombre de la obra.- Monto de la Obra.- Ubicación de la obra.- Cargo desempeñado.- Fecha de inicio y termino de obra.- Sello y firma de autoridad competente (**).- Nombre de la empresa constructora y/o empleadora.

Más de 5 servicios: 04 puntos

Más de 3 hasta 5 servicios: 06 puntos


C.2 EXPERIENCIA ESPECIALISTA EN ARQUITECTURACriterio:Se evaluará en función al número de servicios de experiencia como Especialista en Arquitectura de expedientes técnicos de proyectos similares, adicionales a los solicitados en el RTM.

Acreditación:Los profesionales propuestos acreditara su experiencia con la presentación de i) Constancias o, ii) Certificados o, iii) Contratos con su respectiva conformidad o, iv) Cualquier otro documento que de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia de su participación en Obra en obras similares (**); para acreditar los años de experiencia se sumarán los tiempos de cada obra y cuando exista en la experiencia traslapes paralelos estos serán contabilizados una sola vez.

(**) Emitidos por la autoridad competente. Se entiende por autoridad competente, al máximo funcionario administrativo de la entidad pública o al representante legal de la empresa privada. Cuando la



Más de 1 hasta 3 servicios: 0.5 puntos

2



constancia o certificado no sea emitido por el propietario de la obra, adicionalmente se deberá presentar copia simple del contrato entre quien emite el certificado y el propietario de la obra.El documento que el postor presente para acreditar la experiencia de los profesionales deberá contener por lo menos la siguiente información:


C.3 EXPERIENCIA DEL INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN ESTRUCTURASCriterio:Se evaluará en función al número de servicios de experiencia como Especialista en Estructuras en el diseño estructural de expedientes técnicos de proyectos, adicionales a los solicitados en el RTM.

Acreditación:







C.4 EXPERIENCIA DEL INGENIERO ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS

Criterio:Se evaluará en función al número de servicios de experiencia como Especialista en Estructuras en el diseño estructural de expedientes técnicos de proyectos




1



Acreditación:




PARA LA EJECUCION DE OBRA:

C.5. GERENTE DE OBRA

Deberá ser un ingeniero civil colegiado.

Se calificará el tiempo de experiencia como GERENTE DE OBRA, lo cual se acreditará con:

la presentación de i) Constancias o, ii) Certificados o, iii) Contratos con su respectiva conformidad o, iv) Cualquier otro documento que de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia de su participación en Obra en obras similares (**); para acreditar los años de experiencia se sumarán los tiempos de cada obra y cuando exista en la experiencia traslapes paralelos estos serán contabilizados una sola vez.


- Nombre de Cliente y/o Propietario.- Nombre de la obra.- Monto de la Obra.- Ubicación de la obra.- Cargo desempeñado.- Fecha de inicio y termino de obra.- Sello y firma de autoridad competente (**).

Más de 5 años : 04 Puntos

Más de 4 hasta 5 años : 03 Puntos

Más de 2 hasta 4 años : 01 Puntos

2



- Nombre de la empresa constructora y/o empleadora.

C.6. Residente de obra

Deberá ser un ingeniero civil colegiado.

Se calificará el tiempo de experiencia como RESIDENTE Y/O SUPERVISOR Y/O INSPECTOR DE OBRAS SIMILARES, lo cual se acreditará con




Más 07 años : 04 PuntosMás de 06 hasta 07 años : 02 Puntos Más de 05 hasta 06 años : 01 Puntos

C.7. Ingeniero Asistente de obra

Se calificará el tiempo de experiencia como Residente y/o Supervisor y/o Inspector y/o Asistente de Residente y/o Asistente de Supervisor y/o Asistente de Inspector de obra, lo cual se acreditará con:



- Nombre de Cliente y/o Propietario.- Nombre de la obra.- Monto de la Obra.

Más de 05 años : 02 PuntosMás de 04 hasta 05 años : 01 Puntos Más de 03 hasta 04 años : 0.5 Puntos

1



- Ubicación de la obra.- Cargo desempeñado.- Fecha de inicio y termino de obra.- Sello y firma de autoridad competente (**).- Nombre de la empresa constructora y/o empleadora.

C.8. Ingeniero Especialista en Costos, valorizaciones y liquidaciones de obra

Se calificará el tiempo de experiencia como Ingeniero Especialista en Costos, Valorizaciones Y Liquidaciones, lo cual se acreditará con:




Más 04 años : 02 PuntosMás de 03 hasta 04 años : 01 Puntos Más de 02 hasta 03 años : 0.5 Puntos

C.9. INGENIERO ESPECIALISTA EN GEOTECNIA E IMPACTO AMBIENTAL.

Se calificará el tiempo de experiencia como Ingeniero Especialista en Geotecnia e Impacto Ambiental, lo cual se acreditará con:




2




C.10. INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD E HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL.

Se calificará el tiempo de experiencia como Ingeniero Especialista en Seguridad e Higiene y salud Ocupacional, lo cual se acreditará con: la presentación de i) Constancias o, ii) Certificados o, iii) Contratos con su respectiva conformidad o, iv) Cualquier otro documento que de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia de su participación en Obra en obras similares (**); para acreditar los años de experiencia se sumarán los tiempos de cada obra y cuando exista en la experiencia traslapes paralelos estos serán contabilizados una sola vez.




C.11. ADMINISTRADOR DE OBRA:

Se calificará el tiempo de experiencia como Administrador de Obra, lo cual se acreditará con:


(**) Emitidos por la autoridad competente. Se entiende por autoridad competente, al máximo funcionario administrativo de la entidad pública o al representante legal de la empresa privada. Cuando la constancia o certificado no sea emitido por el propietario de la obra, adicionalmente se deberá presentar copia simple del contrato entre quien emite el certificado y el propietario de la obra.El documento que el postor presente para acreditar la experiencia de los profesionales deberá contener por lo menos la siguiente

Más 04 años : 02 PuntosMás de 03 hasta 04 años : 1.5 PuntosMás de 02 hasta 03 años : 01 Puntos Más de 01 hasta 02 años : 0.5 Puntos

1



información:


C.12. Ingeniero Especialista en Control de Calidad:

Se calificará el tiempo de experiencia como Ingeniero Especialista en Control de Calidad, lo cual se acreditará con:





D. CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS 15 puntos

2



Se evaluará en función al número de constancias o certificados en el que se acredite que el postor ejecutó o liquidó contratos sin que haya incurrido en penalidades, hasta un máximo de diez (10) contratos de obra en general y/o similares. Se calificará según la siguiente fórmula de evaluación

Para el caso de obras privadas se acreditara que estas se ejecutaron o liquidaron sin que haya incurrido en penalidad, con la presentación de una declaración jurada en la cual se indique que la obra se ejecutó o liquido sin haber incurrido en penalidad adjuntando copia de declaratoria de fábrica.

Se debe utilizar la siguiente fórmula de evaluación30:

PCP= PF x CBC NC

Donde:

PCP = Puntaje a otorgarse al postor.PF = Puntaje máximo del factor.NC = Número de contrataciones presentadas para acreditar la experiencia del postor.CBC = Número de constancias de buen cumplimiento de la prestación.

E. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 10 puntos

E.1 Plan de Trabajo (como máximo cinco hojas):El contenido mínimo de dicho Plan: - Cronograma de servicios que incluya las especialidades.- Organigrama de los profesionales que realizarán el

proyecto.- Plan de movilización de recursos (humanos y materiales)

del Consultor.

04 puntos

E.2 Equipamiento y software:El postor describirá los recursos adicionales que utilizará para la realización del servicio. Se calificará según lo siguiente:- 1 Plotter (1 punto)- 1 Impresora a color (1 punto)- Microsoft Office (1 punto)- Software de diseño y edición de planos (1 punto)- Software de presupuesto (1 punto)- Software de diseño estructural (1 punto)

Se otorgara un (01) punto por recurso.

La disponibilidad de los recursos adicionales ofertados para el desarrollo del expediente técnico, podrá ser acreditada con una declaración jurada (FORMATO LIBRE).Al postor que no oferte recurso alguno adicional a lo señalado en dicho numeral, se le calificará con cero (0.00) puntos.

06 puntos

PUNTAJE TOTAL 100 puntos31

IMPORTANTE:

Los factores de evaluación no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos.

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor deberá obtener un puntaje técnico mínimo de sesenta (60) puntos.

30 Para mayor detalle, se recomienda revisar el Pronunciamiento Nº 087-2010/DTN en www.osce.gob.pe

31 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación.

http://www.osce.gob.pe/

1


CAPÍTULO VPROFORMA DEL CONTRATO

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en [……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTESCon fecha [………………..], el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 015-2012/GRH. EN EL MARCO DEL D.U. 016-2012 para la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [CONSIGNAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN], conforme a los Requerimientos Técnicos Mínimos.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

2


El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], incluye IGV.

S/.- Elaboración del Expediente Técnico …………….- Ejecución de las Obras …………….

TOTAL S/. …………….

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO 32 LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme a lo previsto en la sección específica de las Bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

La valorizaciones serán revisadas por la Entidad, pudiendo ésta determinar un monto a pagar menor que el planteado por el Contratista o Supervisor, si es que los cálculos del Contratista y/o Supervisor no se ajustan a lo realmente ejecutado o existieran penalidades o multas.

CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATOEn aplicación de lo dispuesto en el artículo 149° del Reglamento de Contrataciones del Estado, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene. Dicha vigencia rige hasta el consentimiento de la liquidación de la obra y se efectúe el pago correspondiente.

CLÁUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRAEl plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, el que comprende la elaboración del expediente técnico en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EL CUAL DEBERÁ ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, así como la ejecución de la obra en sí misma en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL CUAL DEBERÁ ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.

CLÁUSULA SETIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATOEl presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora33 y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA OCTAVA.- OBLIGACIONES GENERALES DE EL CONTRATISTA1. Elaborar el Expediente Técnico y Ejecutar la Obra, objetos del presente Contrato, según su Propuesta

Técnica – Económica y los dispositivos legales y reglamentarios vigentes sobre la materia, de acuerdo a la forma y plazos convenidos en este instrumento legal.

2. EL CONTRATISTA, designará como Consultor para Elaborar el Expediente Técnico que incluye el expediente técnico de mobiliario y equipamiento, al .……………………………………………….. ,.

3. Realizar el servicio con eficiencia que le asegure a LA ENTIDAD un servicio efectivo y que contribuya al cumplimiento de sus objetivos y metas en forma satisfactoria.

32 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

33 La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y económica del postor ganador de la Buena Pro.

1


4. Realizar el levantamiento de las observaciones que formule las dependencias especializadas de LA ENTIDAD, en las condiciones y plazos establecidos en el presente contrato.

Esta obligación incluye el levantamiento de observaciones en la etapa de recepción de la obra. En el caso de incumplimiento, se aplicarán las penalidades previstas en la cláusula vigésima primera del presente contrato, con la consecuente resolución del contrato, cuando corresponda.

5. Para el desarrollo del Estudio Definitivo a Nivel de Expediente Técnico que incluye expediente técnico de mobiliario y equipamiento, EL CONTRATISTA deberá disponer de un Equipo Técnico calificado y con experiencia profesional, asumiendo las responsabilidades de carácter laboral, tributario, comercial y de otra índole, frente a dicho personal.

6. EL CONTRATISTA es única y directa responsable que el Estudio Definitivo a Nivel de Expediente Técnico que incluye expediente técnico de mobiliario y equipamiento, se desarrolle con la calidad técnica requerida en los Términos de Referencia y en el Contrato suscrito, por tanto los errores u omisiones y las consecuencias cometidas por el o los profesionales de su equipo serán de su entera responsabilidad.

7. Toda la documentación que presente EL CONTRATISTA, que forme parte del desarrollo del Estudio Definitivo a Nivel de Expediente Técnico que incluye expediente técnico de mobiliario y equipamiento, será debidamente foliada, sellada y firmada por los profesionales responsables; siendo requisito imprescindible para proceder a su revisión.

8. Es responsabilidad de EL CONTRATISTA, dar cumplimiento a la programación de las metas previstas y de adoptar las medidas necesarias o correctivas si fuera el caso.

9. Los documentos técnicos, estudios, informes, grabaciones, películas, programas informáticos y todos los demás que se deriven de las prestaciones de los servicios contratados serán de exclusiva propiedad de LA ENTIDAD. En tal sentido, queda claramente establecido que EL CONTRATISTA no tiene ningún derecho sobre los referidos productos, ni puede venderlos, cederlos o utilizarlos, para otros fines que no sean los que se deriven de la ejecución del presente contrato.

10. Durante y después del desarrollo de sus servicios mantendrá confidencialidad absoluta respecto a las informaciones y documentos proporcionados por LA ENTIDAD que conozca directa o indirectamente para la realización de sus tareas.

11. Igualmente, EL CONTRATISTA queda prohibido de proporcionar a terceros, información o material que se le hubiese entregado y obtenido en el ejercicio de las actividades a desarrollarse, la misma que deberá de ser entregada íntegramente con originales a LA ENTIDAD una vez culminada la tarea encomendada.

12. EL CONTRATISTA, designará como Residente de Obra al Ing…………………………………… a cuyo cargo estará la dirección técnica de la obra.

En consecuencia, tendrán validez las decisiones adoptadas por el profesional designado en función de Residente de Obra, a cuyo cargo estará la dirección técnica de la obra, las cuales no podrán ser alteradas por otra persona o autoridad propia de EL CONTRATISTA.

El reemplazo del citado profesional será materia del correspondiente aviso notarial que cursará EL CONTRATISTA a LA ENTIDAD, debiendo reunir el reemplazante como mínimo las mismas condiciones de idoneidad, capacidad y experiencia, entre otras exigencias; teniendo LA ENTIDAD la potestad de aceptar o rechazar dicho cambio de considerarlo que no cumple con las condiciones señaladas.

13. Ejecutar la obra correctamente utilizando los materiales e insumos idóneos, realizando adecuadamente los procesos constructivos y siguiendo las especificaciones técnicas del Expediente Técnico, salvo variación expresamente autorizada por la ENTIDAD.

El incumplimiento de esta obligación dará lugar a que LA ENTIDAD, ejecute las subsanaciones o reemplazos que correspondan con cargo al CONTRATISTA, descontándose de su liquidación.

14. Se obliga a ser responsable por la destrucción, total o parcial, o bien que presente evidente peligro de ruina, graves defectos o vicios de la construcción durante el período de siete (07) años desde su aceptación de la obra.

15. No podrá transferir, de manera parcial o totalmente, a favor de terceros, la prestación materia de este Contrato teniendo la responsabilidad total sobre su ejecución y cumplimiento integro.

16. Deberá mantener el tránsito público y comercial a su costo durante el período de ejecución de la obra de tal

2


manera que los trabajos no interfieran innecesaria o indebidamente con la comodidad pública respecto al acceso, utilización y ocupación de la vía; de ser necesario deberá comunicar oportunamente y por medios adecuados a los vecinos y público en general sobre la ejecución de los trabajos, cualquier sanción derivada del incumplimiento de esta obligación será de exclusiva responsabilidad y cargo del CONTRATISTA

17. Asumir, por su cuenta y responsabilidad, los gastos correspondientes al suministro de corriente eléctrica así como el abastecimiento de agua que sea necesario para la ejecución de la obra.

18. Deberá obtener la información oficial de las redes existentes, de las empresas encargadas de la administración de los servicios de Energía Eléctrica, Telefonía y Saneamiento a fin de evitar y/o solucionar posibles interferencias.

19. Coordinar con la Municipalidad Distrital, Municipalidad Provincial y/o Gobierno Regional, así como otras entidades, cuyas instalaciones puedan afectarse o verse afectadas con las obras propuestas.

20. De ser el caso, coordinar y tramitar con el Instituto Nacional de Cultura (INC) el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA)

21. Asumir los costos de reparación de los daños que ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagüe, teléfonos y a demás terceros. La negativa de EL CONTRATISTA en reparar el daño causado será causal de resolución del contrato, sin perjuicio que LA ENTIDAD o las Empresas de Servicio ejecuten los trabajos con cargo a las valorizaciones del Contratista y/o garantías de Fiel Cumplimiento, de ser el caso.

22. El costo de todas las pruebas inherentes a la obra, que deba efectuar para verificar la buena calidad de los materiales utilizados en la obra y la correcta ejecución de la misma, correrán por cuenta de EL CONTRATISTA.

23. Dada la responsabilidad del servicio, se compromete a actuar debidamente en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, asumiendo en caso de incumplimiento las responsabilidades civiles y/o penales a que hubiere lugar.

CLÁUSULA NOVENA.- DE LOS TRABAJADORES Y SERVICIOS, Y SERVICIOS PARA LOS TRABAJADORES EL CONTRATISTA está obligado a proveer a los trabajadores de cascos, botas de jebe, guantes y demás implementos de seguridad que fueran necesarios, así como dotar a la obra de los servicios higiénicos, comedores y botiquines, apropiados de acuerdo a la magnitud de la misma, compatible con el número de trabajadores y todas las demás acciones necesarias para cumplir con los estándares legales de seguridad. Asimismo, es de cargo exclusivo del CONTRATISTA cualquier deuda laboral con los trabajadores que prestan servicio en la obra, pudiendo retenerse de las valorizaciones, liquidación o garantías los montos que la autoridad ordene a la ENTIDAD pagar por dicho concepto.

CLÁUSULA DÉCIMA: MANTENIMIENTO DE TRANSITOEL CONTRATISTA será responsable, a su costo, del mantenimiento del tránsito, de tal manera que sus trabajos no interfieran innecesaria o indebidamente con la comodidad pública respecto al tránsito de peatones, acceso a propiedades o atención de emergencia y con las facilidades de circulación en general, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier sanción derivada del incumplimiento de esta obligación.

Deberá adoptar todas las demás medidas de seguridad requeridas de acuerdo con la naturaleza de los trabajos.

El incumplimiento de lo estipulado por la presente cláusula, será causal de resolución del presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL CONTRATISTA planeará y será responsable por los métodos de trabajo y la eficiencia de los equipos empleados en la ejecución de la obra, los que deberán asegurar un ritmo apropiado y calidad satisfactoria.

El Contratista podrá acordar con terceros la subcontratación de su prestación de acuerdo a lo establecido en las Bases, sin que ello suponga la cesión de posición contractual ni mucho menos lo exonere de la responsabilidad sobre el cumplimiento y ejecución total de la obra, tal como lo exige el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, siendo de cargo exclusivo del CONTRATISTA cualquier adeudo laboral, civil o de otra índole que pudiera derivar de la indicada sub contratación.

EL CONTRATISTA, cuando sea necesario, dará facilidades a los contratistas de LA ENTIDAD de otras obras conexas a la contratada, para la pronta y mejor ejecución de los trabajos de estos; para tal fin se coordinará con el INSPECTOR o SUPERVISOR DE OBRA.

1


La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50º de la Ley.

Sin perjuicio de la indemnización por los mayores daños y perjuicios irrogados, las sanciones administrativas y pecuniarias que pudieran aplicarse a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas, ni lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: COORDINACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIOEL CONTRATISTA efectuará las respectivas coordinaciones con las entidades Públicas y Empresas de Servicio, a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecución de los trabajos contratados que estén supeditados a la aprobación y autorización respectiva, gestionando y recabando de ser necesario, las certificaciones y cartas de aceptación de dichas empresas para su realización

Durante la ejecución de la obra, el CONTRATISTA está obligado a cumplir los plazos parciales establecidos en el calendario valorizado de avance de obra. En caso de producirse retraso injustificado se procederá de acuerdo al artículo 205º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El CONTRATISTA abrirá en el acto de entrega del terreno, el cuaderno de obras debidamente foliado, el mismo que será legalizado por notario público y firmado y sellado en todas sus páginas por el inspector/supervisor y el residente. En este cuaderno de obras se anotarán las indicaciones, órdenes, autorizaciones, reparos, variantes, consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecución de la obra. En caso de resolución contractual por cualquiera de la partes, el cuaderno de obra será entregado a la Entidad.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: DERECHO DE VÍA Y TERRENO PARA LA OBRAEL CONTRATISTA limitará sus operaciones a las áreas mostradas en los planos del proyecto. Los materiales de construcción podrán ser depositados para su utilización inmediata sobre las áreas correspondientes al Derecho de Vía, siempre que éstos no interrumpan el tránsito, impidan el drenaje o restrinjan el progreso de la obra. Las sanciones que se deriven del incumplimiento de esta obligación son de cargo exclusivo del CONTRATISTA.

CLÁUSULA DECIMA CUARTA: GARANTÍASEL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la siguiente garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD:

De fiel cumplimiento del contrato34: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE]. Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que deberá mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

CLÁUSULA DECIMA QUINTA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓNLA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarlas, conforme a lo dispuesto por el artículo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DECIMA SEXTA: ADELANTO DIRECTO35

LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 20% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] 36 del

34 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento, con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

35 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva garantía, precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad y plazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por los artículos 186 y 187 del Reglamento.


2


monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días calendario siguientes [CONSIGNAR, SEGÚN CORRESPONDA, A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO O AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA] 37, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos38 mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 39. La entrega del o los adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].40

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

En el supuesto que no se entregue [CONSIGNAR EL O LOS ADELANTOS] en la oportunidad prevista, EL CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.”

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS41

LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 40%] del monto del [CONSIGNAR, SEGÚN CORRESPONDA, DEL CONTRATO ORIGINAL O DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA]42.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA deberá solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos43 mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de

37 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico, deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato. En el caso de obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, para el adelanto directo que corresponda a la elaboración del expediente técnico deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato; en cambio, para el adelanto directo que corresponda a la ejecución de la obra deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente del inicio de la ejecución de la obra.

38 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución de la obra sea menor a tres (3) meses, la garantía podrá ser emitida con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

39 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico, deberá indicarse el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación. En el caso de obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, para el adelanto directo que corresponda a la elaboración del expediente técnico y/o a la ejecución de la obra deberá indicarse que el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación. En este último (adelanto directo para la ejecución de la obra), el plazo y oportunidad que se contemplen deben ser posteriores al inicio de la ejecución de la obra.

40 Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista.

41 En caso de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, este adelanto solo cabe para la prestación consistente en la ejecución de la obra.

42 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico, deberá consignarse que el monto del adelanto para materiales o insumos se calcula en función del monto del contrato original. En el caso de obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, deberá consignarse que el monto del adelanto para materiales o insumos se calcula en función del monto original de la prestación consistente en la ejecución de la obra.

43 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y mantenerse vigente hasta la utilización de los materiales o insumos a satisfacción de la Entidad, pudiendo reducirse de manera proporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo.

1


pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA solo procederá una vez iniciada la ejecución de la obra. No procederá la entrega de los adelantos cuando las solicitudes sean realizadas con posterioridad a la fecha prevista para cada adquisición en el calendario de adquisición de materiales o insumos.

En el supuesto que por causas no imputables al CONTRATISTA no se entreguen los adelantos en la oportunidad prevista, EL CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la prestación por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: CONFORMIDAD DE LA OBRALa conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra, previa verificación del levantamiento de las observaciones efectuadas al CONTRATISTA.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA : DECLARACIÓN JURADA DE EL CONTRATISTA EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA VIGESIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOSNi la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años.

CLÁUSULA VIGESIMO PRIMERA: PENALIDADESSi EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o del monto del ítem vigente que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 x MontoF x Plazo en días

Donde: F = 0.25

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.

Esta penalidad será deducida en la liquidación final, o si fuese necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.

- EN LA EJECUCIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.- La aplicación de estas penalidades están referidas al monto de contrato y las sanciones se efectuarán por cada ocurrencia, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

N° PENALIDADES SOBRE EL MONTO CONTRACTUAL MULTA

1INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONALCuando el contratista no cumpla con dotar a su personal o parte del personal de los elementos de seguridad. La multa es por cada día.

1/2000

2

ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA Y/O CON ERRORESCuando el contratista entregue documentación incompleta y/o con errores, perjudicando el trámite normal de los mismos (solicitud de adelantos, valorizaciones, adicionales, etc.), la multa será por cada tramite documentario.

1/2000

3 PRUEBAS y ENSAYOS 1/2000

2


N° PENALIDADES SOBRE EL MONTO CONTRACTUAL MULTACuando el contratista no realiza las pruebas o ensayos oportunamente para verificar la calidad de los materiales y los trabajos ejecutados. La multa es por cada incumplimiento.

4EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA TECNICACuando el contratista no presente los equipos declarados en la propuesta técnica. La multa es por cada equipo.

1/2000

5

POR ATRASO EN SUBSANAR LA OBSERVACIONES PENDIENTES.Cuando el contratista de manera injustificada, no presente la subsanación y levantamiento de observaciones señaladas en el acta correspondiente de forma final y de manera completa, exigidos en la etapa de elaboración de expedientes técnicos. La multa es por cada día de retraso a partir de vencido el plazo indicado en las bases.

1/2000

6

POR INASISTENCIA DE LOS ESPECIALISTAS DEL CONTRATISTA A REUNION CONVOCADAS POR LA ENTIDAD CONTRATANTECuando el contratista de manera injustificada, no asista con sus especialistas a reuniones convocadas por la entidad, exigidos en la etapa de elaboración de expedientes técnicos. La multa es por cada día de inasistencia.

1/2000

- EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA La aplicación de estas penalidades están referidas al monto de contrato y las sanciones se efectuarán por cada ocurrencia, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

N° PENALIDADES SOBRE EL MONTO CONTRACTUAL MULTA

1

SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACIÓNCuando el contratista no cuenta con los dispositivos de seguridad en la obra tanto peatonal o vehi-cular incumpliendo las normas, además de las señalizaciones solicitadas por la municipalidad. La multa es por cada día.

1/4000

2INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONALCuando el contratista no cumpla con dotar a su personal o parte del personal de los elementos de seguridad. La multa es por cada día.

1/2000

3

CALIDAD DE LOS MATERIALESCuando el contratista ingrese materiales a la obra sin la autorización del supervisor o utilice para la ejecución de la obra materiales de menos calidad que los especificados en el Expediente Técnico. La multa es por cada material no autorizado o no adecuado.

1/2000

4

ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA Y/O CON ERRORESCuando el contratista entregue documentación incompleta o con errores, perjudicando el trámite normal de los mismos (solicitud de adelantos, valorizaciones, adicionales, etc.), la multa será por trámite documentario.

1/2000

5

CARTEL DE OBRACuando el contratista no coloque el cartel de obra dentro de los 5 días calendarios del inicio contractual de la obra, la penalidad es por día no colocado. Hay obligación de mantener el cartel de obra durante la ejecución de la obra, se penalizara de la misma forma, cuando no se mantenga en el tiempo establecido.

S/. 500.00

6

CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO CONTRATUALCuando el contratista no cumpla con entregar el calendario valorizado adecuado a la Fecha de inicio del plazo contractual, en un plazo de 24 horas, o en el caso de demoras injustificadas los cronogramas acelerados de trabajo, dentro del plazo indicado en la Ley de Contrataciones y su Reglamento.

1/2000

7PRUEBAS y ENSAYOSCuando el contratista no realiza las pruebas o ensayos oportunamente para verificar la calidad de los materiales y los trabajos ejecutados. La multa es por cada incumplimiento.

1/2000

8RESIDENTE DE OBRACuando el Ingeniero Residente no se encuentra en forma permanente en la obra. La multa es por cada día.

1/4000

9EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA TECNICACuando el contratista no presente los equipos declarados en la propuesta técnica. La multa es por cada equipo.

1/2000

10

POR ATRASO EN SUBSANAR LAS OBSERVACIONES PENDIENTES.Cuando el contratista de manera injustificada, no presente la subsanación y levantamiento de observaciones señaladas en el acta correspondiente de forma final de manera completa, exigidos en el expediente técnico. La multa es por cada día de retraso a partir de vencido el plazo indicado en las bases.

1/2000

11 POR INASISTENCIA DE LOS ESPECIALISTAS DEL CONTRATISTA A REUNION 1/2000

1


N° PENALIDADES SOBRE EL MONTO CONTRACTUAL MULTACONVOCADAS POR LA ENTIDAD CONTRATANTECuando el contratista de manera injustificada, no asista con sus especialistas a reuniones convocadas por la Entidad, exigidos en el expediente técnico. La multa es por cada día de inasistencia.

12

POR NO DISPONIBILIDAD DEL CUADERNO DE OBRA O LA NO ENTREGA DEL MISMO A SOLICITUD DE LA ENTIDAD Cuando el contratista de manera injustificada, no disponga del cuaderno de obra durante la ejecución, o la no entrega del mismo cuando lo solicite la Entidad.

1/2000

13POR NO ESTAR AL DÍA CON LAS ANOTACIONES EN EL CUADERNO DE OBRA Cuando el contratista de manera injustificada, no presente el cuaderno de obra con las anotaciones al día siguiente de su ejecución.

1/2000

14

POR NO ENTREGAR EL CUADERNO DE OBRA A LA ENTIDAD EN CASO DE RESOLUCIÓN CONTRACTUAL, O CONJUNTAMENTE CON LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA, EL QUE CORRESPONDACuando el contratista no presente a la Entidad el cuaderno de obra por la resolución contractual de cualquiera de las partes, conjuntamente de la notificación de resolución del contrato de obra (en caso de resolución por parte del contratista) o luego de tres de días calendario de notificada la resolución del contrato de obra por parte de la Entidad.Cuando el contratista no presente el cuaderno de obra conjuntamente con la liquidación del contrato.Se aplicará una penalidad por cada día de demora en la entrega del cuaderno de obra.

1/2000

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA EL CONTRATISTA al término de las obras y conjuntamente con el documento que solicita la recepción de la obra, deberá presentar al Supervisor de la Obra los siguientes documentos para su revisión, verificación y conformidad, para fines de la Recepción de la Obra:

1. Catálogos y manuales del equipamiento integral.2. Inventario valorizado de Equipos instalados y muebles según formato que será entregado al inicio de obra, con

sus respectivos manuales y protocolos de prueba.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: LIQUIDACIÓN DE LA OBRALa liquidación de la obra se sujetará a lo establecido en el artículo 211º, 212º y 213º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

EL CONTRATISTA presentará a LA ENTIDAD la Liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados.

EL CONTRATISTA se obliga a presentar, conjuntamente con la Liquidación Final de Obra, los siguientes documentos:

Previo cumplimiento de lo señalado en la cláusula precedente, para efectos de la Liquidación de Obra, además de lo indicado en rubro Valorización Final, del título XX.- Valorizaciones, de las Bases, EL CONTRATISTA deberá entregar al Supervisor lo siguiente:

1. Memoria Descriptiva Valorizada, hasta su aceptación por parte de la Entidad.2. Planos de replanteo o post construcción (los que reflejarán fielmente el estado final de construcción de la obra).3. Minuta de Declaratoria de Fábrica aprobada por la Municipalidad correspondiente.4. Cierre del Libro de Planillas de la Obra.5. Declaración Jurada de haber cumplido con los pagos correspondientes a remuneraciones, horas extras,

indemnizaciones, vacaciones y todos los derechos laborales de los trabajadores de la Obra y no tener reclamos laborales pendientes de solución.

6. Declaración Jurada simple, consignando que no tiene adeudo alguno por concepto de pago de tributos generados por la ejecución de la Obra.

Si la Liquidación no es presentada por EL CONTRATISTA en el plazo reglamentario, será elaborada por LA ENTIDAD dentro del citado plazo y con gastos cargados a cuenta de EL CONTRATISTA por el monto equivalente a tres Unidades Impositivas Tributarias (3 UIT), que será descontada de cualquier adeudo pendiente que tuviera a su favor, o de la garantía respectiva, de ser el caso.

La elaboración de la Memoria Descriptiva Valorizada, los Planos de Replanteo o Post Construcción de acuerdo a lo señalado por la Entidad y la Declaratoria de Fábrica aprobada por la Municipalidad correspondiente, estará a cargo de EL

2


CONTRATISTA, quien al momento de su presentación deberá cumplir con adjuntar el Acta de Recepción de Obra y demás autorizaciones y/o permisos obtenidos para la ejecución de la obra, además de una Declaración Jurada en la que certifique que ha cumplido con todas sus obligaciones a LA ENTIDAD, generadas como consecuencia de la ejecución de la Obra.

La Memoria Descriptiva Valorizada, los Planos de Replanteo o Post Construcción y la Declaratoria de Fábrica deberán ser presentadas dentro de los 60 días posteriores a la Recepción de la Obra. De no cumplir con su presentación, LA ENTIDAD dispondrá con cargo a EL CONTRATISTA la elaboración de estos documentos; descontando los gastos que demande su obtención de las valorizaciones en trámite, liquidación del contrato y/o Garantía de Fiel Cumplimiento.

Previo cumplimiento de lo señalado anteriormente, para efectos del pago del Saldo de Liquidación de Obra (de corresponder saldo a favor del Contratista), se verificará que EL CONTRATISTA haya cumplido con entregar a LA ENTIDAD: (1) Memoria Descriptiva Valorizada, (2) Planos de replanteo o post construcción (los que reflejarán fielmente el estado final de construcción de la obra), y la (3) Declaratoria de Fábrica aprobada por la Municipalidad correspondiente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: PLANOS DE REPLANTEO O POST CONTRUCCIÓN.EL CONTRATISTA entregará a LA ENTIDAD los planos de replanteo por medio magnético y dos impresiones de los mismos dentro de los 30 días posteriores a la fecha de entrega de la obra, los que serán aprobados por el Inspector de la Obra. Vencido este plazo y de no entregarse los planos indicados, LA ENTIDAD procederá a contratar la elaboración de los mismos bajo costo de EL CONTRATISTA lo que será descontado en la Liquidación Final.

CLÁUSULA VIGESIMA QUINTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATOCualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso c), y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 169 y 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL CONTRATISTAEn caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente observada por “LA ENTIDAD”, y que no haya sido materia de subsanación, esta última podrá resolver el presente Contrato, en forma total o parcial, mediante remisión por la vía notarial del documento en el que se manifieste esta decisión y el motivo que la justifica, de conformidad con el procedimiento y formalidades previstos en el artículo 40º de la Ley de Contrataciones del Estado, y en el artículo 209º de su Reglamento.

En este supuesto, se ejecutarán las garantías que EL CONTRATISTA hubiera otorgado de conformidad con el artículo 164º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir.

Asimismo, LA ENTIDAD podrá resolver unilateralmente el presente contrato, en caso que EL CONTRATISTA incurra en algunas de las causales preceptuadas en el Artículo 168° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, las mismas que son:

a.) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales esenciales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido notarialmente para ello. En el caso de obligaciones contractuales no esenciales se podrá resolver el Contrato solo si pese a haber sido requerido dos veces persiste el incumplimiento.

b.) Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora en la ejecución de la prestación a su cargo.c.) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal

situación.

En caso que EL CONTRATISTA solicite la resolución del Contrato, LA ENTIDAD tendrá derecho a una indemnización por el daño ocasionado si es que no obedece a causas justificadas.La ejecución del presente Contrato, queda condicionada a la efectiva asignación de Recursos Financieros que se autoricen en las Leyes Anuales de Presupuesto, procediendo a la resolución del presente Contrato por parte de LA ENTIDAD.

CLÁUSULA VIGESIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

1


Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA VIGESIMA OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATOSólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA.- DEVOLUCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTOPara que LA ENTIDAD proceda a la devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato debe haber quedado consentida la Liquidación Final del Contrato y cumplirse previamente por EL CONTRATISTA, lo siguiente:

1. Que presente el Acta de Recepción de la Obra sin Observaciones.2. Que haya entregado la Memoria Descriptiva valorizada, Minuta de Declaratoria de Fábrica y los Planos Post-

Ejecución, de acuerdo a lo señalado en las Bases y en el presente contrato.3. Que presente una Declaración Jurada de no tener adeudos pendientes por reclamos laborales.4. Que no existan controversias pendientes de resolver

La ejecución de las Garantías se realizará de acuerdo a lo establecido en el Artículo 164º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, anteriormente señalado.

CLÁUSULA TRIGESIMA: DAÑOS A TERCEROS

Es obligación del CONTRATISTA, asumir los costos de reparación de los daños que ocasione a las redes eléctricas, de agua, de desagüe, de teléfono, de televisión por cable, vías o bienes públicos; etc. y demás bienes de terceros.

La negativa del CONTRATISTA, de reparar el daño causado será causal de resolución del presente contrato, sin perjuicio que LA ENTIDAD o las Empresas de Servicios ejecuten los trabajos de reparación con cargo a las valorizaciones y/o liquidación y/o Garantía de Fiel Cumplimiento, de ser el caso.

CLÁUSULA TRIGESIMA PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 44 Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el Arbitraje Administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144º, 170, 175º, 177º y 179º del Reglamento de la ley de Contrataciones del estado o, en su defecto, en el artículo 52º de la Ley.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación del presente contrato, incluidos los que se refieren a su nulidad e invalidez, serán resueltos de manera definitiva e inapelable mediante Conciliación y/o Arbitraje Institucional, de conformidad con lo establecido en la normatividad de Contrataciones del Estado, la Ley de Conciliación y/o el Reglamento del Centro de Arbitraje del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú.

Luego de sometida la controversia a Conciliación sin arribar a acuerdo alguno, o en caso de optar directamente por el Arbitraje Institucional, éste será resuelto por un Tribunal Arbitral Compuesto por tres Árbitros, los que serán designados de acuerdo al siguiente procedimiento:

a) Un miembro por la ENTIDADb) Un miembro por el CONTRATISTAc) Un miembro por el Centro de Arbitraje del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, quien presidirá el Tribunal Arbitral.

El Laudo Arbitral emitido será inapelable, vinculante para las partes, y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

44 De conformidad con los artículos 216 y 217 del Reglamento, podrá adicionarse la información que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual. Por ejemplo, para la suscripción del contrato y, según el acuerdo de las partes podrá establecerse que el arbitraje será institucional o ante el Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE (SNA-OSCE), debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc, deberá indicarse si la controversia se someterá ante un tribunal arbitral o ante un árbitro único.

2


CLÁUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICACualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA TRIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUALLas partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ ]DOMICILIO DE EL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, DEBIENDO SER EN LA CIUDAD DE LIMA]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

El CONTRATISTA declara que podrá ser notificado de cualquier comunicación que emita la ENTIDAD en el domicilio declarado, ya sea personalmente o bajo puerta (con constancia notarial), o en el correo electrónico: ….., el cual mantendrá vigente durante la ejecución del presente contrato.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR FECHA].

LA ENTIDAD EL CONTRATISTA

1


FORMATOS Y ANEXOS

2


FORMATO N° 145

MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN

Huánuco, Diciembre 2012

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL LICITACIÓN PÚBLICA Nº 015-2012/GRHPresente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL, PERSONA JURÍDICA Y/O CONSORCIO)], identificado con DNI [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA NATURAL] y Nº RUC Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], debidamente representado por su [CONSIGNAR SI SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA O DEL REPRESENTANTE COMÚN EN CASO DE CONSORCIOS, ASÍ COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI Nº […………], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 015-2012/GRH a fin de acreditar a nuestro apoderado: [CONSIGNAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con DNI Nº [………], quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.46

…..………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

45 El presente formato será utilizado cuando la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante común del consorcio no concurra personalmente al proceso de selección.

46 Incluir dicho párrafo sólo en el caso de personas jurídicas.

1


ANEXO Nº 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

SeñoresCOMITÉ ESPECIALLICITACIÓN PÚBLICA Nº 015-2012/GRHPresente.-

Estimados Señores:

El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre o Razón Social :Domicilio Legal :RUC : Teléfono : Fax :


……...........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

2


ANEXO Nº 2

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS


De nuestra consideración:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases y demás documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, el postor ofrece LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA EJECUCIÓN DE LA OBRA [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente Técnico, las demás condiciones que se indican en el Capítulo III de la sección específica de las Bases y los documentos del proceso.


…….………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o


IMPORTANTE:

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de otros documentos para acreditar el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, conforme a lo señalado en el contenido del sobre técnico.

1


ANEXO N° 2a

DOCUMENTACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS



En calidad de postor, luego de haber examinado los documentos del proceso de la referencia proporcionados por la Entidad y conocer todas las condiciones existentes, el suscrito ofrece lo siguiente, de conformidad con dichos documentos y de acuerdo con los Requerimientos Técnicos Mínimos:

- REQUISITOS DEL CONTRATISTA

Expediente Técnico.- Adjuntar copias simples de contrato con su respectiva acta de recepción y conformidad al que podrán adjuntar la copia de su respectiva liquidación, en las que se señale el plazo de ejecución y el monto de contratación, según lo siguiente:

Nº DESCRIPCIÓN DE LA OBRA ENTIDAD CONTRATANTEPERIODO MONTO CONTRACTUAL *

INICIO TÉRMINO S/. % Part.

(*) Notas:- En caso el Monto del Contrato Original hubiera sufrido modificaciones debe considerar

el monto final, y sustentar las modificaciones con copia simple de las Adendas o Resoluciones que las aprueban o Resolución de Liquidación.

- Se debe sustentar el % de participación en caso presente servicios ejecutados en Consorcio.

Ejecución de Obra.-Adjunto copias simples de contrato con su respectiva acta de recepción y conformidad al que podrán adjuntar la copia de su respectiva liquidación, en las que se señale el plazo de ejecución y el monto de contratación, según lo siguiente:

Nº DESCRIPCIÓN DE LA OBRA ENTIDAD CONTRATANTEPERIODO MONTO CONTRACTUAL *

INICIO TÉRMINO S/. % Part.

(*) Notas:- En caso el Monto del Contrato Original hubiera sufrido modificaciones debe considerar

el monto final, y sustentar las modificaciones con copia simple de las Adendas o Resoluciones que las aprueban o Resolución de Liquidación.

- Valor mínimo de cada obra similar: 15% del Valor Referencial del presente proceso.- Se debe sustentar el % de participación en caso presente servicios ejecutados en

Consorcio.

- PROFESIONAL OFERTADO DE ACUERDO LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA: Adjunto documentación de acuerdo a lo señalado en el numeral 10 y 11 del capítulo III de la sección específica de las Bases, según lo siguiente:

2


EXPEDIENTE TECNICO:

JEFE DE PROYECTO

N° NOMBREDE LA COLEGIATURA

NUMERO FECHA LUGAR

EXPERIENCIA EN SERVICIOS SIMILARES:

Nº DESCRIPCIÓN DE LA OBRA ENTIDAD CONTRATANTEPERIODO

INICIO TÉRMINO

ESPECIALISTAS (POR CADA ESPECIALIDAD REQUERIDA)


NUMERO FECHA LUGAR

EXPERIENCIA EN SERVICIOS EN SU ESPECIALIDAD:

Nº DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO ENTIDAD CONTRATANTEPERIODO

INICIO TÉRMINO

EJECUCION DE OBRA:

RESIDENTE DE OBRA


NUMERO FECHA LUGAR

EXPERIENCIA EN OBRAS:

Nº DESCRIPCIÓN DE LA OBRA ENTIDAD CONTRATANTEPERIODO

INICIO TÉRMINO

PROFESIONAL O ESPECIALISTA (POR CADA ESPECIALIDAD REQUERIDA)


NUMERO FECHA LUGAR

EXPERIENCIA EN SU ESPECIALIDAD:

Nº DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO ENTIDAD CONTRATANTEPERIODO

INICIO TÉRMINO

- RELACION DEL EQUIPO MINIMO OFERTADO

EXPEDIENTE TÉCNICOLa relación es la que se indica en el numeral 10 del Capítulo III de las presentes Bases.

Nº DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO CANTIDAD

1


OBRALa relación es la que se indica en el numeral 3. (Equipo Mínimo) de las Consideraciones Específicas para la Ejecución de la Obra contenidas en el Capítulo III de las presentes Bases.

Nº DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO CANTIDAD

En ese sentido, me comprometo a cumplir con el objeto del proceso de selección en estricto cumplimiento con los términos de referencia establecidos en las Bases.


…….………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o


2


ANEXO Nº 3

DECLARACIÓN JURADA(ART. 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)



Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.- Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del presente proceso de selección.

4.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.- Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.


………………………….………………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

1


ANEXO Nº 4

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)


De nuestra consideración,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta a la LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO], responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio bajo las condiciones aquí establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada consorciado), de conformidad con lo establecido por el artículo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Designamos al Sr. [..................................................], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................].

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]: % de Obligaciones [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]: % de Obligaciones [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

TOTAL: 100%


..…………………………………. …………………………………..Nombre, firma, sello y DNI del Representante Nombre, firma, sello y DNI del Representante Legal Consorciado 1 Legal Consorciado 2

2


ANEXO Nº 5

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN



Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO TOTAL OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, plazo que comprende la elaboración del expediente técnico en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, así como la ejecución de la obra en sí misma en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.


……..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o


101

101


ANEXO Nº 6

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS EN GENERAL


Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL:

Nº CLIENTE OBJETO DEL CONTRATO N° CONTRATO FECHA47 MONEDA IMPORTE TIPO DE CAMBIO

VENTA48MONTO FACTURADO

ACUMULADO49

123456789

10TOTAL


………..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o


47 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato.48 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.49 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

100

100


ANEXO Nº 7

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES


Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

Nº CLIENTE OBJETO DEL CONTRATO N° CONTRATO FECHA50 MONEDA IMPORTE TIPO DE CAMBIO

VENTA51MONTO FACTURADO

ACUMULADO52

123456789

10TOTAL




50 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato.51 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.52 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

101

101


ANEXO Nº 7a

EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO EN OBRAS SIMILARES


Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO EN OBRAS SIMILARES :

Nº CLIENTE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA CARGO DOCUMENTO53 FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO TIEMPO ACUMULADO54

12345

TOTAL




53 Consignar si se trata de contratos de trabajo, constancias o certificados.54 Consignar el tiempo en años.


ANEXO Nº 8

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA(MODELO)



Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del presente proceso de selección, mi propuesta económica es la siguiente:

CONCEPTO COSTO TOTAL [CONSIGNAR MONEDA]

a) Para la Elaboración del Expediente Técnico

b) Para la Ejecución de la Obra

TOTAL

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar, excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.


……………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o


IMPORTANTE:

En caso de tratarse de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada, el postor formulará su propuesta considerando los trabajos que resulten necesarios para su ejecución, según los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto de obra contenidos en el expediente técnico, en ese orden de prelación; considerándose que el desagregado por partidas que da origen a su propuesta y que debe presentar para la suscripción del contrato, es referencial.

94


ANEXO Nº 9

DECLARACIÓN JURADA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN



Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que la información del personal propuesto para la ejecución de la prestación es el siguiente:

NOMBRE DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD U OTRO ANÁLOGO CARGO Y/O ESPECIALIDAD





ANEXO Nº 10

CARTA AUTORIZACIÓN

Para el pago con abonos en cuenta bancaria

SeñoresLICITACIÓN PÚBLICA Nº 015-2012/GRHPresente.-

Asunto: Autorización para el pago con abonos en cuenta

Por medio de la presente, comunico a Ud. el número de la Cuenta Corriente en Moneda Nacional Nº …………………. y el Código de Cuenta Interbancario (CCI) Nº …………………….., a nombre de ……………………….., identificada con RUC N° .........., agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente para que los pagos a nombre del suscrito sean abonados en la cuenta que corresponde al indicado CCI en el Banco ……………….

Asimismo, dejo constancia que el documento emitido, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o de Servicio o las prestaciones en bienes y/o servicios materia del contrato quedará cancelado para todos sus efectos mediante la sola acreditación del importe referido comprobante de pago a favor de la cuenta en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente.

Atentamente,




Documents

BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2012/000040/... · Web viewLa propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente