"2036, Jft-ño cíe 'Eíiza Qriensen Zam6ra.no*

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

CONTRATO N° 004-OP-HABITAT16-FISM16/2016-LF

DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE,DELICIAS REPRESENTADO POR LOS CC. C.P. JAIME BELTRÁN DEL RIO BELTRÁN DEL RIO, LIC. ELOY LERMAC.P. LUIS MANUEL DURAN CHÁVEZ, ARQ. HEBERTO HERRERA ALONSO Y LIC. MANUEL VILLANUEVA VILLA, EN SUSCARACTERES DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO MUNICIPAL, DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN,DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y REGIDOR DE HACIENDA, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LESDENOMINARA COMO "EL MUNICIPIO", Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA TRIMAX S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR ELLIC. ALEJANDRO PINEDO VENEGAS A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO "EL CONTRATISTA"; Y ENCONJUNTO A LAS PARTES SE LES DENOMINARA COMO "AMBAS PARTES" QUIENES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD CONLAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

A N T E C E D E N T E S

a).-Con fecha 11 de julio de 2016 en sesión del Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública se dictaminó la autorización para que laContratación del presente, se realice atreves de un procedimiento de Invitación a cuando menos tres personas, mediante elDictamen N° 56/LF/2016, de conformidad .a lo establecido en los artículos 27 fracción I!, 41, y 43 de la Ley de Obras Públicas yServicios Relacionados con las Mismas,

b).- El día 18 de julio de 2016, "EL MUNICIPIO" inicio un procedimiento de Invitación a cuando menos tres personas nacionalidentificado bajo la clave INVOP 04/2016-LF.

c).- E! día 22 de julio de 2016, se hizo constar la visita al sitio de realización de los trabajos, a la cual no comparecieron los invitados adicho proceso.

d),- El día 25 de julio de 2016 se celebró la Junta de Aclaraciones correspondiente, a la cual no comparecieron los invitados a dichoproceso.

e).- Días después, el 01 de agosto de 2016, se procedió a la recepción y apertura de las propuestas elaboradas por los Imitantesinvitados;

Xf),- Posteriormente, con fecha 04 de agosto de 2016, e! Comité de Técnico Resolutivo de Obra Pública deí Municipio de Delicias, emitióel fallo resolviendo adjudicar a favor de "EL CONTRATISTA" y; .

Derivado de lo anterior, en términos de ¡a Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se procedió a la elaboracióndel presente contrato.

D E C L A R A C I O N E S

I.- DECLARA "EL MUNICIPIO":

1.1." Que por disposición de los artículos 115, fracción I de ¡a Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 125 y 132Constitución Política del Estado Ubre y Soberano de Chihuahua, 8 y 11 fracción XX del Código Municipal para el Estado de Chijtffahua,es una institución de orden público con personalidad jurídica, patrimonio propio y base de su organización territorial^administrativa. /

I.2.- Que sus representantes tienen suficientes facultades para suscribir y obligarse en el presente Contrato, de conformidad con lodispuesto por los artículos 29 fracción XXI, 63 fracción XV, 71 fracción III, 64 fracción XI y 35 fracción II del Código Municipal para elEstado de Chihuahua,

004,OP.,H; Palacio Municipal[ Circulo del lieloj No.lSector ÓrlenleDelicias, ChiliLiuluüfTel. ((539) 4 70 8000

1.3.- Que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, contando con la Cédula de Identificación FiscalMDE-850101-B21, estando a ía fecha al corriente de los impuestos y demás contribuciones que le han correspondido de conformidadcon ía legislación fiscal vigente y aplicable, y;

I.4.- Que para los efectos del presente contrato señala como domicilio legal el ubicado en El Circulo del Reloj Publico Oriente No. 1 de laciudad de Delicias, Chihuahua.

I.5.- Que el objeto del presente contrato queda comprendido dentro de la materia de obra pública de conformidad con lo dispuesto porel artículo 3 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas,

I.6.- Que la obra pública motivo de este contrato se encuentra previsto en el Programa de Inversión Federal para 2016, según oficioN° 2016-HABITAT16-A-001-OP, correspondientes a los SUBSIDIOS FEDERALES DEL PROGRAMA HABITAT (2016), y en elPrograma de Inversión Municipal para 2016, según el oficio N° 2016-FISM16-A-009-OP, correspondientes al FONDO DEINFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (2016), ambos emitidos el 04 de Julio de 2016, por la Coordinación de Planeación yEvaluación.

II. DECLARA "EL CONTRATISTA":

11.1.• Que es una persona moral debidamente constituida conforme a las Leyes de la República Mexicana, lal como lo acredita ¡aescritura pública número 37840 de fecha 01 de Junio de 2000 otorgada .aníe la fe del Lie. Antonio Maluf Gallardo, Notario PúblicoN°4, Distrito Judicial de la Cd. Tlalnepaníla, Edo. De México.

H.2.- Que su apoderado o representante legal, acredita su personalidad mediante Acta y se tomo razón en el volumen 6 del libro deregistro de actos fuera de protocolo ND 7321 con fecha del 11 de Septiembre de 2015 otorgada por el Lie. Jaime Alberto BalderramaMendoza, Notario Público No. 6 en ejercicio para Distrito Judicial Abraham González, Cd. Delicias, Chih. quien manifiesta bajoprotesta de decir verdad y para los efectos legales del presente contrato, que las facultades conferidas no le han sido revocadas nilimitadas en forma alguna.

H.3.- Que es de nacionalidad mexicana y que de llegar a cambiar de nacionalidad renuncia a su derecho de invocar la protección deningún gobierno extranjero, por cuanto a los derechos y obligaciones que se derivan del presente instrumento,

H.4.- Que reúne las condiciones técnicas y económicas, para obligarse a la ejecución de la obra pública motivo del presente contrato.

H.5.- Bajo protesta de decir verdad, señala que conoce las reglas para la contratación y ejecución de la obra pública, de lasdependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, asi como de las leyes y demás normas que lasregulan.

H.6.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no incurre en los supuestos contemplados en los artículos 51 y 78 de^Ley deObras Publicas Y Servicios Relacionados con las Mismas.

H.7.- Que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, contando con Cédula de Identificación Rsc.TRI000601SZ1, estando al corriente del pago de las contribuciones e impuestos que le han correspondido a la fecha.

H.8.- Que se encuentra debidamente registrado ante las autoridades correspondientes, y que su registro patronal en el institutoMexicano del Seguro Social es el N" A81-25572-10-8 y se encuentra inscrito con el domicilio ubicado en: C. Belisario Domínguez #600, Col. Francisco Villa

H.9.- Que para efectos de este contrato señala como su domicilio legal el ubicado en: Ave. 6a. Poniente # 115, col. Centro, Cd.Delicias, Chih., C.P. 33000

III. DECLARAN "AMBAS PARTES"

III.1.- Que se reconocen reciprocamente la capacidad legal y el carácter con el que comparecen a la celebración del presente contrj

III.2.- Que están conformes en sujetar sus compromisos a los términos y condiciones que se disponen en las siguientes:

Página 2 de 7004-OP-HABITAT16-FISM16/2016-LF

C L Á U S U L A S :

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: "EL MUNICIPIO" encomienda a "EL CONTRATISTA" la ejecución de la obra públicaconsistente en:" CONSTRUCCIÓN DE CALLE 12a OTE, ENTRE AVE. 23a OTE. Y CAMINO RURAL, COL. LADERAS DEL NORTE"ubicada en: Cd. Delicias, Chin, con base a tos estudios y proyectos de arquitectura e ingeniería; las especificaciones técnicasgenerales y particulares y las normas de calidad correspondientes; el presupuesto de obra total (FORMA E-7), programa de importes deejecución de ios trabajos (FORMA E-8a), el programa calendañzado de ejecución de los trabajos por volúmenes (FORMA E-8b), losprogramas de suministro de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo

SEGUNDA,- EL MONTO DEL CONTRATO: es de: $ 2, 061,634.38 (Son dos millones sesenta y un mil seiscientos treinta y cuatropesos 38/100 M.N.) incluye el Impuesto al Valor Agregado.

TERCERA.- Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo a los requerimientos de "EL MUNICIPIO", quién dará por escrito a "ELCONTRATISTA" fas órdenes que estime pertinentes para el desarrollo de los trabajos y éste queda obligado a acusar recibo de lasmismas y proceder a su cumplimiento, así como de las instrucciones a través de la bitácora electrónica de obra.Los anexos del presente contrato, la bitácora de los trabajos y ia documentación que se genere en el periodo de ejecución de la obra,son instrumentos que vinculan a "AMBAS PARTES" en sus derechos y obligaciones.

CUARTA.- PLAZOS:a).- PLAZO DE EJECUCIÓN: "EL CONTRATISTA" ejecutará la obra pública, en un plazo de 51 días naturales, debiendo iniciar el día09 de agosto de 2016 y concluir a más tardar ei dia 28 de septiembre de 2016, obligándose a entregar el Acta de Entrega-Recepciónde la obra Pública.

b).- PLAZO PARA VERIFICAR LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS: "EL CONTRATISTA" comunicara a la "EL MUNICIPIO", laconclusión de los trabajos que le fueron encomendados, para que este, dentro de los siguientes 15 días naturales, verifique ia debidaterminación de los mismos conforme a la condiciones establecidas.

c).- PLAZO PARA ELABORACIÓN DEL FINIQUITO: "AMBAS PARTES" se comprometen a elaborar el finiquito, dentro de los 60 díasnaturales contados a partir de la recepción de los trabajos.

QUINTA.- ANTICIPO. "EL MUNICIPIO" otorgará un anticipo por el 30% (treinta por ciento), del importe total de su propuesta, 5%(cinco por ciento) para que "EL CONTRATISTA" realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas einstalaciones y, 5% (cinco por ciento) para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; asicomo, 10% (diez por ciento) para la compra y producción de materiales de construcción, 10% (diez por ciento) para la adquisición deequipos y demás insumos que deberán otorgar.

SEXTA.- "EL CONTRATISTA" se obliga a utilizar cuando menos un 30% (treinta por ciento) de mano de obra nacional para laejecución de la obra pública contratada; además se obliga a cumplir un programa de contratación de mano de obra abierto al público engeneral, obligándose a difundirlo ampliamente, de lo contrario se hará acreedor a una sanción económica que será determinada a juiciode "EL MUNICIPIO". Lo anterior sin perjuicio de que se haga efectiva ia garantía de cumplimiento correspondiente.La acreditación de la procedencia de los empleados se dará entregando a "EL MUNICIPIO" a través de la Dirección de Obras Publicas,un manifiesto bajo protesta de decir verdad que acredite lo dispuesto en esta clausula.

SÉPTIMA.- GARANTÍAS: "EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en ia forma y términos del artículo 48 de ¡a Ley de ObrasPúblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las siguientes garantías:

A. ANTICIPO: "EL CONTRATISTA" garantizara el correcto uso del anticipo, para tal efecto deberá entregar al momento que se firme elmismo, fianza en moneda nacional, emitida por una Institución legalmente autorizada y acreditada, en esta Ciudad o en la ciudad deChihuahua, Chihuahua, a favor de la Dirección de Finanzas y Administración del Municipio de Delicias, por un importe en monedanacional del 30% (treinta por ciento) de! monto total del contrato, es decir, por la cantidad de $618,490.31 (Son seiscientos diesiochomil cuatrocientos noventa pesos 31/100 M.N.) por la totalidad del monto del anticipo, el cual se conservará hasta la amortización totaldel anticipo a entera satisfacción de "EL MUNICIPIO".

B, CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: "EL CONTRATISTA" garantizará el correcto cumplimiento del contrato, para tal efecto deberáentregar al momento que se firme el mismo, fianza en moneda nacional, emitida por una Institución legalrneníe autorizada y acreditada,en esta Ciudad o en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a favor de la Dirección de Finanzas y Administración del Municipio deDelicias, por un importe en moneda nacional de $206,163.44 (Son doscientos seis mil ciento sesenta y tres pesos 44/100 M.N.),

Página 3 de 7004-OP-HABITAT16-FISM16/2016-LF

equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, incluye I.VA, el cual se conservará hasta la entrega total de ¡ostrabajos a entera satisfacción de "EL MUNICIPIO"

C. SANEAMIENTO PARA EL CASO DE EVICCIÓN, VICIOS OCULTOS Y DAÑOS Y PERJUICIOS: Previamente a! acto de recepciónde los trabajos objeto del presente contrato, a satisfacción de "EL MUNICIPIO", se liberará ¡a garantía de cumplimiento a cambio de laentrega de la garantía para casos de evicción, vicios oculíos y daños y perjuicios, la cual consistirá en fianza en moneda nacionalemitida por una Institución legalmente autorizada y acreditada, en esta Ciudad o en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a favor de laDirección de Finanzas y Administración del Municipio de Delicias por un importe en moneda nacional, equivalente al 10% (diez porciento) del monto total ejercido, incluye I.VA, permaneciendo en poder de "EL MUNICIPIO" durante 12 meses posteriores a la fechade entrega de la obra contratada, de conformidad con el Articulo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con lasMismas.

OCTAVA.- FORMAS Y LUGAR DE PAGO. "AMBAS PARTES" convienen en que el pago de la obra objeto de este contrato se realicesobre la base de precios unitarios, cuyo importe o pago se hará por unidad de concepto de trabajo terminado, por medio de formulaciónde estimaciones mensuales, para lo cual "EL CONTRATISTA" deberá presentar a la residencia de obra dentro de los 6 días siguientesa la fecha de corte para el pago de estimaciones, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago y en elcaso de incumplimiento de los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, a solicitud de "EL CONTRATISTA" se le pagaran gastosfinancieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de ia Federación en los casos de prórroga para elpago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularánsobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que seponga efectivamente las cantidades a disposición de "EL CONTRATISTA".

El pago le será entregado en el domicilio de la Dirección de Finanzas y Administración, ubicado en Círculo del Reloj Publico N° 1 de laciudad de Delicias, Chihuahua,

NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES: "EL MUNICIPIO" tendrá ia facultad de verificar si los trabajos materia de este contrato seestán ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con e! programa aprobado para lo cual comparara periódicamente el avance delos trabajos. Si de dicha comparación resulta que el avance es menor que lo que debió realizarse, "EL MUNICIPIO" procederá a:

a}.- Retener en total el cinco por ciento (5%) de la diferencia entre el importe de los trabajos realmente ejecutados y el importe de lo quedebió realizarse sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, multiplicado por el numero de meses transcurridos desde la fecha programadapara ia iniciación de los trabajos hasta la de revisión. Por lo tanto, mensualmente efectuará la retención o devolución correspondiente, afin de que la retención total sea procedente. Si al realizar la comparación del último mes del programa, procede a efectuar algunaretención, su importe se aplicara en favor del erario municipal como pena convencional por el retardo en el cumplimiento del programa acargo de "EL CONTRATISTA".

b).- Aplicar para que en caso de que "EL CONTRATISTA" no concluya los trabajos en la fecha señalada en el programa, Aína penaconvencional, consistente en una cantidad igual al cinco por ciento (5%) del importe de los trabajos no realizados en la\c_ha determinación señalada en el programa, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, que cubrirá "EL CONTRATISTA" mensualmenteel momento en que los trabajos queden concluidos y recibidos a satisfacción de "EL MUNICIPIO" para determinar la aplicaciónsanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o por cualquier otra causa que ajuicio de "EL MUNICIPIO" no sea imputable a "EL CONTRATISTA". Independiente de la aplicación de las penas convencionalesseñaladas anteriormente, si "EL MUNICIPIO" opta por la rescisión del contrato aplicara a "EL CONTRATISTA" una sanción consistenteen un porcentaje del valor del contrato, que podrá ser, a juicio de "EL MUNICIPIO", hasta por el monto total de las garantías.

DÉCIMA.- RETENCIONES.- "EL MUNICIPIO" retendrá a "EL CONTRATISTA" el 9 al millar de cada estimación de trabajos ejecutadossiendo el 2 al millar para ía Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la cual destinara dichas retenciones a capacitación, 2 almillar para el DIF Municipal, lo anterior en base al convenio de concertación vigente a partir del día 16 del rnes de Octubre del 2013; y 5al millar para la Secretaria de la Función Pública por el servicio de vigilancia, inspección y control de acuerdo a lo establecido en elartículo 191 de la Ley Federal de Derechos.

DECIMA PRIMERA.- AJUSTE DE COSTOS: La revisión de los costos se realizará por el procedimiento establecido en los artículosy 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, de conformidad a lo siguiente:

Cuando ocurran circunstancias de orden económico no previstas en este contrato, que determinen un aumento o reducción'de loscostos en los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado, el procedimiento de ajuste de costos, cuando proceda, sesujetara a lo siguiente:

i /Página 4 de 7

004-OP-HABITAT16-FISM16/2016-LF

I. Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremenío en el costo de los insumosrespecto de los trabajos fallantes de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado en este contrato, o en caso de existir atrasono imputable al "EL CONTRATISTA", con respecto al programa vigente.

Cuando el atraso sea por causa imputable a "EL CONTRATISTA" procederá el ajuste de costos exclusivamente para la obra pendientede ejecutar conforme al programa originalmente pactado,

II. Los precios pactados en este contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. El ajuste se aplicará a loscostos directos, conservando constantes los porcentajes indirectos y utilidad originales durante la vigencia del presente contrato; losporcentajes de indirectos, utilidad y el costo por fmanciamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés propuesta.

DÉCIMA SEGUNDA.- PAGOS EN EXCESO. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA" deberá reintegrarlas cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Leyde Ingresos de la Federación. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por díasnaturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL MUNICIPIO", deconformidad con el artículo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DECIMA TERCERA.-SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO. "EL MUNICIPIO" podrá en cualquier momento suspendertemporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada o por razones de interés general, sin que elloimplique su terminación definitiva, designándose para tal efecto como responsable del procedimiento correspondiente al Director deObras Públicas del Municipio, lo anterior de conformidad con el articulo. 60 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados conlas Mismas.

El presente contrato podrá continuar produciendo todos los efectos legales una vez que haya desaparecido las causas que motivarondicha suspensión.

DECIMA CUARTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. "EL MUNICIPIO" podrá en cualquier momento dar por terminadoanticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés social; existan causas justificadas que le impidan la continuación delos trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionará un daño o perjuicio grave al Estado; sedetermine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficioemitida por la Secretaria de la Función Pública, o por resolución de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar latemporalidad de la suspensión de los trabajos, designándose para tal efecto corno responsable del procedimiento correspondiente alDirector de Obras Públicas del Municipio, lo anterior de conformidad el articulo 60 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadoscon las Mismas.Para los efectos del presente Contrato, se entiende como razones de interés general, los casos en que por el desarrollo de los trabajospeligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el medio ambiente, de las zonas delos servicios o de la región. Asimismo cuando por causas naturales (sismos, tormentas, ciclones, incendios y otros) o de fuerza mayor(inestabilidad social o política, guerra y otros) exista la necesidad de retirar recursos asignados a estos trabajos para\poyareconómicamente las acciones que se requieran implementar para restaurar el orden social "EL MUNICIPIO" lo comunicará a\¿LCONTRATISTA" en forma fehaciente a fin de que éste quede enterado.

DECIMA QUINTA,- RESCISIÓN DEL CONTRATO. "EL MUNICIPIO" podrá en cualquier momento rescindir administrativamente estecontrato en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA" y/o cuando este incurra en algún supuesto delarticulo 157 del Reglamento de la materia, dicho procedimiento de rescisión se llevara conforme a lo previsto en el artículo 61 de laLey de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DECIMA SEXTA.- CESIÓN: "EL CONTRATISTA" se obliga a no ceder en forma parcial o total en favor de-cualquier otra persona físicao moral de los derechos y obligaciones que se deriven del presente instrumento legal, con excepción de los derechos de cobro sobre lafactura por trabajos prestados, en lo supuesto se deberá contar con la conformidad previa del ENTE PÚBLICO de que se trate.

DECIMA SÉPTIMA.- "EL CONTRATISTA" se obliga a utilizar materiales que cumplan con ¡as normas de calidad requeridas paraejecución de los trabajos objeto del contrato; de lo contrarío se hará acreedor a una sanción económica que será determinada a juici"EL MUNICIPIO". Lo anterior sin perjuicio de que se haga efectiva la fianza de cumplimiento correspondiente

DECIMA OCTAVA.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO: "EL MUNICIPIO" podrá bajo su responsabilidad y por razones fundadas,explícitas y por escrito, modificar los contratos de obra pública o de servicios relacionados con las mismas, mediante convenios, siempre

Página 5 de 7004-OP-HABITAT16-FISM16/2016-LF

y cuando estos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo pactados en elcontrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de estaLey o de los trabajos.Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían, se podrá celebrar, por única vez, un convenio adicional entre laspartes, respecto de las nuevas condiciones. Este convenio, deberá ser escrito y autorizado por el titular del área responsable de lacontratación de los trabajos. Dichas modificaciones no podrán en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza ycaracterísticas esenciales del objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley deObras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Lo anterior de conformidad con el articulo 59 de la Ley de la materia.

DECIMA NOVENA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA: "EL CONTRATISTA" se obliga a establecer anticipadamente a lainiciación de tos trabajos en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, que obrara como encargado de la obra,el cual deberá tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato,"EL MUNICIPIO" se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo.

VIGÉSIMA.- RELACIONES LABORALES: "EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de lostrabajos materia del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demásordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social, por lo que "EL CONTRATISTA" se obliga a responder de todas lasreclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de "EL MUNICIPIO", en relación con ios trabajos motivo de!presente contrato.

VIGÉSIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: "EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto deeste contrato, conforme a los términos establecidos en su propuesta o expediente técnico en su caso, y a los términos señalados en elpresente contrato, así como a realizar en el lugar de los trabajos, la correcta señalización preventiva, reglamentaria e informativa; la cualse ubicara con anterioridad al inicio de la obra, durante la ejecución de la misma e inmediata después de su término. Ya que la obra seefectuará a satisfacción de "EL MUNICIPIO", obligándose a responder por su cuenta y riesgo, de ios daños y perjuicios que porinobservancia o negligencia de su parte, llegare a causar a "EL MUNICIPIO" o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantíaotorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS: La recepción de los trabajos ya sea íotaí o parcial, se realizara conforme alo señalado en los lincamientos, requisitos y plazos que para tal efecto establecen los artículos 64 al 67 de la Ley de Obras Publicas yServicios Relacionados con las Mismas y ia sección VIH de su reglamento, reservándose "EL MUNICIPIO" el derecho a ejercitar lasacciones correspondientes por trabajos fallantes o mal ejecutados.

Es requisito indispensable la entrega de los planos definitivos correspondientes a la obra terminada, las normas y especificaciones quefueron aplicadas durante su ejecución, asi como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y loscertificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados; es decir entregar a "EL MUNICIPIO" la citadadocumentación en forma digital e impresa, de conformidad con el articulo 68 de la Ley de la Materia; en caso dkque "ELCONTRATISTA" no hiciera dicha entrega, "EL MUNICIPIO" retendrá el 1.5% (Uno punto cinco por ciento) del monto contrataNe, hastala entrega satisfactoria."EL MUNICIPIO" podrá efectuar recepciones parciales, cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus partes siidentificables y susceptibles de utilizarse y conservarse.

VIGÉSIMA TERCERA,- "AMBAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente en la ejecución de la obra objeto de este contrato, atodas y cada una de las cláusulas del mismo, asi como a ¡os términos de referencia, lineamientos, procedimientos y requisitos queestablece la Ley de Obra Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas,

VIGÉSIMA CUARTA.- JURISDICCIÓN. Para cualquier cuestión no prevista, duda o interpretación las partes lo resolverán de comúnacuerdo y en caso de controversia, se someterán a la jurisdicción de los Tribunales de la ciudad de Delicias, Chihuahua, renunciandodesde este momento a cualquier fuero que pudiera corresponderías en razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otracausa.

LEÍDO LO ANTERIOR TANTO POR "EL MUNICIPIO" COMO "EL CONTRATISTA", ENTERADOS DE SU VALOR Y ALCANCLEGAL; Y ESTANDO CONFORMES CON SU REDACCIÓN Y CONTENIDO, LO FIRMAN POR TRIPLICADO, EN LA CIUDADDELICIAS, CHIHUAHUA A 08 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2016.

UPágina 6 de 7

004-OP-HABITAT16-FISM16/2016-LF

POR "EL MUNICIPIO"

C.P. JAIME BELTRÁN DEL RIO BELT

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELOY LERMA FESECRETARIO DEL

C.P, LUIS MANUEL DURAN CHÁVEZ

DIRECTOf^sDE FINANZAS Y ADMINISTRARON

ARQ. HEBERTO HEDIRECTOR DE O,

LIC/MANUEL VILLANUEVA VILLA/ REGIDOR DE HACIENDA

POR "EL CONTRATISTA'

IDO VENEGAS•PRESENTANTE LEGALTRIMAX S.A, DE C.V.

Las firmas que anteceden corresponden al contrato de obra pública N° 004-OP-HABITAT16-FISM16Í2016-LF a precios unitarios ytiempo determinado, para llevar a cabo los trabajos consistentes en:" CONSTRUCCIÓN DE CALLE 12a OTE. ENTRE AVE. 23a OTE.Y CAMINO RURAL, COL. LADERAS DEL NORTE " celebrado el 08 de agosto del 2016.

004-OP-HABITAT16-FISM16/2016-LFPágina 7 de 7