€¦ · Web viewČe izvajalec ne začne z deli takoj po podpisu te pogodbe s strani obeh pogodbenih strank ali naknadno določenem roku, sme naročnik oddati dela v celoti

POVABILO K ODDAJI PONUDBE IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA

za oddajo javnega naročila male vrednosti

Izdelava IDP, PGD, PZI in PID projektne dokumentacije za OBJEKT Obnova obstoječega objekta in izgradnja prizidka ZD Nazarje

Okoljsko manj obremenjujoče projektiranje

NAROČNIK: Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje Zadrečka cesta 14, 3331 Nazarje

NASLOV JAVNEGA NAROČILA

Izdelava IDP, PGD, PZI in PID projektne dokumentacije za objektObnova obstoječega objekta in izgradnja prizidka ZD Nazarje

VRSTA JAVNEGA NAROČILA Javno naročilo storitev

ŠTEVILKA POSTOPKA JN_2/2018

VSEBINA: 1. POVABILO ZAINTERESIRANIM PONUDNIKOM K ODDAJI PONUDBE 2 2. NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA 3 3. PRAVNA PODLAGA ZA IZVEDBO POSTOPKA JAVNEGA NAROČANJA 3 4. PONUDNIKI, KI LAHKO SODELUJEJO V JAVNEM NAROČILU 4 5. PREDMET JAVNEGA NAROČANJA 6 6. ODDAJA IN JAVNO ODPIRANJE PONUDB 7 7. POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI IN RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV 9 8. FINANČNA ZAVAROVANJA 16 9. CENA 16 10. MERILA 16 11. PONUDBA 18 12. ZAUPNOST 20 13. ZAKLJUČEK POSTOPKA JAVNEGA NAROČANJA 21 14. SKLENITEV POGODBE 22 15. PRAVNO VARSTVO 23 16. PROTIKORUPCIJSKO OBVESTILO 23 17. PRILOGE IN VZOREC POGODBE 23

Stran 1 od 41

A) DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z JAVNIM NAROČILOM

Naročnik Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje, vse zainteresirane ponudnike obvešča, da razpisuje javno naročilo »Izdelava IDP, PGD, PZI in PID projektne dokumentacije II«, ki je javno naročilo storitev. Zainteresirani ponudniki, ki izpolnjujejo vse naročnikove pogoje in pri njih niso prisotni razlogi za izključitev ponudbe ter izpolnjujejo vse tehnične zahteve naročnika, lahko oddajo svojo ponudbo v skladu z navodili, podanimi v tej dokumentaciji.

Skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju naročnik ugotavlja, da je predmet naročila, glede na Prilogo 1: Natančnejša opredelitev predmetov, za katere je zeleno javno naročanje obvezno, umeščen v točko 55. »Projektiranje stavbe«, ki pomeni izdelavo vseh potrebnih projektov za novogradnjo,dozidavo, nadzidavo. Zato naročnik želi z izbiro izvajalca projektiranja, zagotoviti tudi izpolnjevanje ključnih okoljskih vplivov iz priloge 13. Uredbe o zelenem javnem naročanju in sicer: - doseganje visoke energijske učinkovitosti stavbe med uporabo in s tem povezanih nizkih emisij CO2; – vgradnja tehnologij za visoko učinkovito in obnovljivo energijo, ki izkoriščajo možnosti posamezne lokacije za zmanjšanje porabe energije in emisij CO2; – zmanjšanje odpadkov pri gradnji in rušenju; – uporaba gradbenih proizvodov ali materialov z visoko vsebnostjo recikliranega ali ponovno uporabljenega materiala; – uporaba lesa in gradbenih materialov z znakom okolja tipa I in III ter materialov s čim manjšo porabo virov in manjšimi emisijami, povezanimi s proizvodnjo in prevozom gradbenega materiala; – zdravo in ugodno delovno okolje z uporabo gradbenih materialov s čim manjšimi emisijami hlapnih organskih spojin, vgradnjo tehnologij za ustrezno prezračevanje in klimatizacijo, zadostno naravno in umetno osvetlitvijo in omejitvijo bleščanja; – vgradnja tehnologij za varčevanje z vodo; – podpora trajnostni mobilnosti z izvedbo infrastrukture za polnjenje električnih vozil in izgradnjo kolesarnic in garderobnih prostorov s tuši; – izvedba zelenih streh.

Naročnik zato oddaja javno naročilo tako, da so izpolnjeni cilji, ki se nanašajo na vgradnjo gradbenih proizvodov in tehnologije, potrebnih za delovanje stavbe, ki so navedeni v prilogi 13. Uredbe o zelenem javnem naročanju in sicer:– delež lesa ali lesnih tvoriv v stavbah znaša najmanj 30 % prostornine vgrajenih materialov (brez notranje opreme, plošče pritlične etaže in pod njo ležečih konstrukcij), razen če predpis ali namen uporabe to prepoveduje ali onemogoča, pri čemer je lahko delež lesa za tretjino manjši, če se v stavbo vgradi najmanj 10 % gradbenih proizvodov, ki imajo znak za okolje tipa I ali III. - delež električne energije, pridobljene iz obnovljivih virov oziroma soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom, znaša najmanj 50 %; – delež grelnikov vode, grelnikov prostorov in njihovih kombinacij ter hranilnikov tople vode, ki so uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 85 %; – delež sanitarnih armatur, ki so nameščene v nestanovanjskih prostorih za več uporabnikov in pogosto uporabo ter omogočajo omejitev časa posamezne uporabe vode, znaša najmanj 70 %; – delež splakovalnih sistemov iz opreme za stranišča na splakovanje in opreme za pisoarje, ki vključuje napravo za varčevanje z vodo, znaša najmanj 60 %; – delež recikliranega mavca v mavčni plošči oziroma delež recikliranega ali ponovno uporabljenega gradbenega lesa v leseni stenski plošči znaša najmanj 10 %; – delež električnih sijalk, ki so uvrščene v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 90 %; – delež svetilk, ki omogoča uporabo električnih sijalk, uvrščenih v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 90 %; – razsvetljava v notranjih prostorih omogoča uporabo predstikalnih naprav z možnostjo zatemnjevanja pri najmanj 40 % vseh sijalk.

Stran 2 od 41

1. POVABILO ZAINTERESIRANIM PONUDNIKOM K ODDAJI PONUDBE

Za dosego teh ciljev je naročnik opredelil okoljska merila in zahteve, ki so navedeni v nadaljevanju te dokumentacije.

INFORMACIJE O NAROČNIKU:

Naziv Zgornjesavinjski zdravstveni dom NazarjeNaslov: Zadrečka cesta 14, 3331 NazarjeOdgovorna oseba: Darja Es, direktoricaTelefon: 03 839 24 30Fax: 03 839 24 80Matična št.: 5206642Davčna št.: 43345654Št. TRR: 01279-6030922515Spletna stran: www.zd-mozirje.si

Naročnik razpolaga z zagotovljenimi sredstvi v višini 130.000 EUR Z DDV.

Vse ponudbe, ki bodo presegle zagotovljena sredstva, so za naročnike nedopustne in jih bo kot take izločil iz ocenjevanja. Razpoložljiva sredstva so sredstva naročnika z vključenim DDV.

1.1. Variantne ponudbe

Naročnik ne dovoljuje variantnih ponudb, kakor je to opredeljeno v 72. členu ZJN-3.

Za oddajo predmetnega javnega naročila se v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Ur.l. 91/15 in 14/18) izvede postopek naročila male vrednosti.

Naročnik bo na podlagi pogojev in meril, določenih v razpisni dokumentaciji, izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo o izvedbi.

Pri oddaji javnega naročila se bodo uporabljala določila naslednjih predpisov in drugih dokumentov:- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3, Ur. l. RS, št. 91/15 in 14/18);- Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17)- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN, Ur. l. RS št. 43/2011);- Obligacijski zakonik (OZ, Ur. l. RS, št. 83/2001, 32/2004-OROZ195, 28/2006 Odl. US: U-I-

300/04-25);- Zakon o graditvi objektov (ZGO-1, Ur. l. RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 –

popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15);

- Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1, Ur. l. RS, št. 117/2006 in ostale spremembe);- Zakon o pravdnem postopku (ZPP-UPB3, Ur. l. RS št. 73/2007 in ostale spremembe);- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-UPB2, Ur. l. RS, št. 69/2011);- Kazenski zakonik (Uradni list RS, 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem

besedilu: KZ-1);- drugi predpisi, ki urejajo področje, ki predmet javnega naročila.

Stran 3 od 41

2. NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

3. PRAVNA PODLAGA ZA IZVEDBO POSTOPKA JAVNEGA NAROČANJA

Postopek se v celoti izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

1.2. Pojem ponudnika in gospodarskega subjekta

Na podlagi definicije sedme točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3 »ponudnik« pomeni gospodarski subjekt, ki je predložil ponudbo. Skladno z ZJN-3 je lahko ponudnik katerakoli pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje vse naročnikove zahteve iz te dokumentacije.

1.3. Skupna ponudba

Na podlagi tretjega odstavek 10. člena ZJN-3 lahko v postopku javnega naročanja sodelujejo tudi skupine gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji. Skupinam ponudnikov ni treba prevzeti kakršnekoli pravne oblike. V primeru, da bi gospodarski subjekt želel dokazovati izpolnjevanje pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami, lahko uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti in mora zato ponudnik in drugi subjekti nastopiti v ponudbi kot skupina ponudnikov.

Skupina ponudnikov mora predložiti pravni akt o skupnem nastopanju, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe,- obseg posla (natančna navedba vrste in obsega storitev), ki ga bo opravil posamezni ponudnik in

njihove odgovornosti,- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi

pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,- izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz te dokumentacije in- neomejena solidarna odgovornost vseh ponudnikov v skupni ponudbi.

1.4. Ponudba s podizvajalci

4.3.1. Definicija podizvajalcaV skladu z definicijo prvega odstavka 94. člena ZJN-3 je podizvajalec gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

4.3.2. Del javnega naročila, ki je lahko oddan v podizvajanjePonudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje, vendar v podizvajanje ne sme oddati celotnega javnega naročila.

4.3.3. Dokumentacija, povezana s podizvajalci Če bo ponudnik izvajal javno naročilo gradnje ali storitve s podizvajalci, mora v ponudbi:- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Stran 4 od 41

4. PONUDNIKI, KI LAHKO SODELUJEJO V JAVNEM NAROČILU

Če bo izvajalec nove podizvajalce priglasil v fazi izvedbe po pogodbi, mora najkasneje v petih dneh po angažiranju novega podizvajalca:- navesti firmo/ime in sedež/naslov novega podizvajalca ter del javnega naročila, ki ga namerava

oddati v podizvajanje temu subjektu,- kontaktne podatke in zakonite zastopnike novo predlaganih podizvajalcev,- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ali dokazila o neobstoju razlogov

za izključitev ter izpolnjevanju pogojev ter- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika v skladu s tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3 obvestiti o morebitnih spremembah informacij o podizvajalcih in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje javnega naročila, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca v primeru, ko so podani razlogi za izključitev gospodarskega subjekta, če podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je naročnik določil za podizvajalce v tej dokumentaciji ter tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje predmeta javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga za zamenjavo, pri čemer gre v tem primeru za instrukcijski rok, ki ne vpliva na pravico naročnika do zavrnitve podizvajalca, če za to obstajajo utemeljeni razlogi.

4.3.4. Neposredna plačila podizvajalcemNaročnik ponudnike/izvajalce in podizvajalce obvešča, da neposredno plačilo podizvajalcem na podlagi ZJN-3 ni več a priori obvezno, zaradi česar lahko do neposrednega plačila podizvajalcem pride samo v primeru, da podizvajalec to zahteva, pri čemer je lahko takšna zahteva podana zgolj ob oddaji ponudbe glavnemu izvajalcu, ki mora zahtevo posredovati naročniku ob prvi priglasitvi podizvajalca. V kolikor zahteva za neposredno plačilo s strani podizvajalca ne bo dana pravočasno, takšne zahteve v kasnejši fazi izvedbe del naročnik ni zavezan več upoštevati, razen v kolikor so izpolnjeni pogoji po 631. členu OZ.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:- glavni izvajalec v okvirnem sporazumu pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa

oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna

podizvajalčevo terjatev do ponudnika,- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je

predhodno potrdil.

Če se neposredno plačilo podizvajalcem ne bo izvajalo, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo vseh podizvajalcev, ki ne bodo neposredno plačani s strani naročnika, da je podizvajalec, ki ni bil neposredno plačan, prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Če glavni izvajalec ne ravna v skladu z navedeno zahtevo, je naročnik na podlagi sedmega odstavka 94. člena ZJN-3 Državni revizijski komisiji dolžan podati predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Če se neposredno plačilo podizvajalcem ne bo izvajalo, podatki o podizvajalcih niso sestavni del pogodbe, zaradi česar se pogodba o izvedbi javnega naročanja ne bo spreminjala, v kolikor ne pride do neposrednih plačil kakšnemu od na novo priglašenih podizvajalcev.

4.3.5. Neposredna plačila podizvajalcem v podizvajalski verigiDoločbe v zvezi z neposrednimi plačili podizvajalcem iz tega poglavja dokumentacije veljajo tudi za vse ostale podizvajalce v podizvajalski verigi.

Stran 5 od 41

1.5. Način nastopanja istega gospodarskega subjekta

Naročnik ne dopušča nastopanja istega gospodarskega subjekta v več ponudbah. V primeru, da bi isti gospodarski subjekt nastopal v več ponudbah, ne glede na to, ali bi nastopal samostojno, kot član skupne ponudbe ali kot podizvajec, s tem izloči vse ponudbe, v katerih nastopa.

1.6. Predmeta javnega naročila

Predmet javnega naročila je celovita izdelava IDP, PGD, PZI in PID projektne dokumentacije, ki vključuje projektantske storitve, ki obsegajo pripravo celovite projektne dokumentacije za obnovo obstoječega objekta in dozidavo novega objekta zdravstvenega doma, vključno z zunanjo ureditvijo, komunalno infrastrukturo in priključki, navezavami na obstoječe objekte (inštalacije in gradbene povezave v prvem in drugem nadstropju z obstoječim objektom) ter vključuje tudi vse potrebne korekcije, ki so posledica pričakovanj in zahtev naročnika oziroma razvoja projekta, sodelovanje na operativnih in drugih sestankih ipd., izdelavo vseh potrebnih študij in elaboratov in vključuje vse zahteve, vezane na Uredbo o zelenem javnem naročanju.

Izdelovalec projektov mora pri projektiranju objekta poleg vseh ostalih skladno z zakonodajo zahtevanih predpisov, tehničnih smernic itn. obvezno upoštevati Tehnične smernice Ministrstva za zdravje ter določila Uredbe o zelenem javnem naročanju.

1.7. Sklenitev pogodbe

Naročnik bo po končanem postopku z izbranim izvajalcem sklenil pogodbo. Izbrani ponudnik bo moral pristopiti k podpisu pogodbe v roku do 8 dni od prejema v podpis, v nasprotnem se smatra, da izbrani ponudnik odstopa od izvedbe naročila in umika svojo ponudbo. Naročnik bo v tem primeru lahko pristopil k ponovitvi ocenjevanja ponudb ali k zavrnitvi vseh ponudb in ponovitvi postopka.

1.8. Opis objekta/zahteve predmeta javnega naročila

OSNOVE:

Izgradnja dozidave Zdravstvenega doma Nazarje je predvidena na parcelah 889/60, 890/1, 890/2, 890/4 del, 891/3 del, 891/7 del, 891/8, 891/9 del in 891/10 vse k.o. Prihova. ki ležijo na pretežno ravninskem delu.

Osnova za izdelavo idejnega projekta (IDP), projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in projekta za izvedbo (PZI) je PROJEKTNA NALOGA (avgust 2017), ki jo je izdelalo podjetje Genius Loci d.o.o. Ljubljana in ZASNOVA TEHNOLOŠKEGA PROCESA ZA OBSTOJEČI ZDRAVSTVENI DOM IN PRIZIDEK K ZDRAVSTVENEMU DOMU NAZARJE (april 2016), ki jo je izdelalo podjetje LASMED d.o.o.

Obravnavano območje, kjer je predvidena izgradnja dozidave zdravstvenega doma Nazarje, je definirano po v Odloku o spremembah in dopolnitvah o občinskega podrobnega prostorskega načrta Center Nazarje(Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin št. 11/2008, 16/2009, popravek 2/2010, 1/2012) (OPPN) v območju SD (Območje ZD).

Obstoječi objekt se obnovi in dozida v skladu zgoraj navedeno dokumentacijo. Kratka obrazložitev. Obstoječi objekt se obnovi v okviru obstoječih gabaritov objekta.

Stran 6 od 41

5. PREDMET JAVNEGA NAROČANJA

Predvidena dozidava objekta v tlorisnih gabaritih obsega velikost cca 38,2 x 16,60 m in izzidek stopnišča na severovzhodni strani 1,5 x 5,55 m. Predvidena etažnost dozidanega objekta je P+1N+M. Višinski gabarit objekta mora biti tako v naklonu strehe, kot v etažnih višinah usklajen z obstoječim objektom, zaradi tehnoloških povezav med starim in novim objektom. Pri oblikovanju povezave novega in starega dela je smiselno upoštevati določilo iz OPPN, da je potrebno projektirati povezovalni del objekta, kot vezni element med novim in starim delom. Prav tako bo potrebno uskladiti streho in frčade na starem delu objekta, da bo možno izvesti povezovalni del.

Priloge, ki so objavljene na spletni strani naročnika:1. Projektna naloga – Dozidava ZD Nazarje, Genius Loci d.o.o., Janez Kuzman u.d.i.a. –

objavljena na portalu naročnika na naslovu http://www.zd-mozirje.si/2. ZASNOVA TEHNOLOŠKEGA PROCESA ZA OBSTOJEČI ZDRAVSTVENI DOM IN

PRIZIDEK K ZDRAVSTVENEMU DOMU NAZARJE (april 2016), ki jo je izdelalo podjetje LASMED d.o.o. - objavljena na portalu naročnika na naslovu http://www.zd-mozirje.si/

1.9. Ogled lokacije, ki bo predmet projektiranja

Naročnik bo omogočil ogled lokacije in obstoječih objektov ob vnaprejšnji najavi in uskladitvi termina z odgovorno osebo naročnika, navedeno v poglavju A.1. teh navodil, to je Darja Es. Najava in uskladitev termina je možna preko e-naslova [email protected] in sicer v izključno v roku, v katerem je možno postavljati vprašanja in je objavljen na portalu javnih naročil. Vse zahteve za ogled, ki bodo prispele po tem roku, bo naročnik zavrnil in ogleda ne bo omogočil.

1.10. Jezik javnega naročanja

Na podlagi 36. člena ZJN-3 postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Postopek javnega naročila poteka izključno v slovenskem jeziku, vsi dokumenti morajo biti predloženi v slovenskem jeziku.

1.11. Stroški priprave in oddaje ponudbe

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. Ponudnik stroškov, ki jih je imel s pripravo ponudbe ne more prenesti na naročnika, ne glede na odločitev o oddaji javnega naročila.

1.12. Rok za prejem ponudb

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA (www.halcom.si), AC NLB (www.nlb.si).

Stran 7 od 41

6. ODDAJA IN JAVNO ODPIRANJE PONUDB

mailto:[email protected]

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/e-oddaja najkasneje do 3.5.2018 /datumski rok za predložitev ponudb/ do 9:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualna_javna_narocila.xhtml

1.13. Informacije v zvezi z odpiranjem ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 3.5.2018 /datum odpiranja/ in se bo začelo ob 9:10 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/e-oddaja

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

1.14. dostop do razpisne dokumentacije

Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na portalu javnih naročil.

1.15. obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno v roku, ki je naveden na portalu javnih naročil v objavi obvestila o javnem naročilu.

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik sme v skladu s 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

1.16. Razlogi za izključitev

Stran 8 od 41

7. POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI IN RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV

https://ejn.gov.si/e-oddaja

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualna_javna_narocila.xhtml

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da za ponudnika obstaja katerikoli od razlogov za izključitev, naveden v tej dokumentaciji.

8.1.1 Razlogi za izključitevZAP. ŠT.

PRAVNA PODLAGA RAZLOG ZA IZKLJUČITEV

1. prvi odstavek 75. člena ZJN-3

Če je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v KZ-1:

- terorizem (108. člen KZ-1),- financiranje terorizma (109. člen KZ-1),- ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),- goljufija (211. člen KZ-1),- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244.

člen KZ-1),- pranje denarja (245. člen KZ-1),- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-

1),- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

Stran 9 od 41

- tihotapstvo (250. člen KZ-1),- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

INFORMACIJA ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD

2. drugi odstavek 75. člena ZJN-3

Gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.


3. a) točka četrtega odstavka 75. člena ZJN-3

Če je gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.


4. b) točka četrtega odstavka 75. člena ZJN-3

Če je bila gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.


5. a) točka šestega odstavka 75. člena ZJN-3

Če lahko naročnik na kakršen koli način izkaže kršitev obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodb ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava. Seznam mednarodnih socialnih in okoljskih konvencij določata Priloga X Direktive 2014/24/EU in Priloga XIV Direktive 2014/25/EU.


6. b) točka šestega odstavka 75. člena ZJN-3

Če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja ali postopek likvidacije, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.


Stran 10 od 41

7. c) točka šestega odstavka 75. člena ZJN-3

Če lahko naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta.


8. f) točka šestega odstavka 75. člena ZJN-3

Če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnjih pogodba ali okvirnih sporazumih o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski okvirnem sporazumu, ne glede na to, s katerim naročnikom je bila pogodba o izvedbi javnega naročila ali koncesijska pogodba sklenjena, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma okvirnega sporazuma ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije.


9 Pogoji vezani za Uredbo o zelenem javnem naročanju

Vsi pogoji za sodelovanje in obvezni elementi tehnične specifikacije, ki jih določa Uredba o zelenem javnem naročanju so opredeljeni v prilogi.INFORMACIJA ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD

8.1.2 Gospodarski subjekti, za katere ne smejo obstajati razlogi za izključitevNeobstoj razlogov za izključitev morajo izkazati naslednji gospodarski subjekti:- ponudnik;- vsi partnerji v skupni ponudbi;- vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega

naročila;Vsi navedeni gospodarski subjekti morajo oddati svoj ESPD obrazec.

Podizvajalci, ki bodo priglašeni že ob oddaji ponudbe glavnega izvajalca ali skupne ponudbe, morajo oddati svoj ESPD obrazec.

Podizvajalci, ki bodo v javno naročilo vključeni po sklenitvi pogodbe z glavnim izvajalcem ali s skupinam izvajalcev, morajo ESPD obrazec ali dokazila o neobstoju razlogov za izključitev predložiti ob nominaciji, pred pričetkom izvedbe del. Noben naknadno angažiran podizvajalec, ki ni bil priglašen že ob oddaji ponudbe, ne sme pričeti z izvedbo del prej, preden naročnik ne odobri njegovega angažiranja. Naročnik bo podizvajalca potrdil takoj, ko bo preveril izpolnjevanje neobstoja vseh razlogov za izključitev in drugih sorazmernih pogojev, ki veljajo za podizvajalca

1.17. Pogoji za sodelovanje

Naročnik določa pogoje za sodelovanje, ki so navedeni v tem poglavju dokumentacije.

8.2.1. Gospodarski subjekti, za katere so določeni pogojiIz spodnje tabele je razvidno, za katere gospodarske subjekte veljajo posamezni pogoji.

Pogoji se lahko nanašajo na naslednje gospodarske subjekte:- na ponudnika;- na partnerje v skupni ponudbi na podlagi četrtega odstavka 10. člena ZJN-3 ;

Stran 11 od 41

- na podizvajalce, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila;

- na dejanskega (končnega) izvajalca posla, ne glede na člen v podizvajalski verigi, ki mu dejanski izvajalec posla pripada;

Vsi gospodarski subjekti, za katere je določeno izpolnjevanje kakršnegakoli pogoja, morajo oddati svoj ESPD obrazec v delu, ki je za njih aktualen.

Druga alineja osmega odstavka 94. člena ZJN-3 daje naročniku možnost, da obveznosti iz 94. člena ZJN-3, ki se nanašajo na podizvajalce, veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev in nadaljnje podizvajalce v podizvajalski verigi, zaradi česar naročnik določene pogoje določa tudi za dejanskega (končnega) izvajalca posla, ne glede na člen v podizvajalski verigi, ki mu dejanski izvajalec posla pripada. Dejanski (končni) izvajalec posla je tisti izvajalec, ki dejansko opravlja posamezna dela, ne glede na njegovo pogodbeno povezavo z glavnim izvajalcem ali skupinaem izvajalcev.

8.2.2. Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnostiZAP. ŠT.

PRAVNA PODLAGA

POGOJ ZA KOGA VELJA POGOJ

1. prvi odstavek 76. člena ZJN-3

Gospodarski subjekt mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.


Pogoj morajo izpolniti naslednji gospodarski subjekti:

- ponudnik;- vsi partnerji v skupni

ponudbi;- vsi podizvajalci, ne

glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila;

- vsi dejanski (končni) izvajalci posla, ne glede na člen v podizvajalski verigi, ki mu dejanski izvajalec posla pripada.

8.2.3. Ekonomski in finančni položajZAP. ŠT.

PRAVNA PODLAGA POGOJ ZA KOGA VELJA POGOJ

1. Peti odstavek 76. člena ZJN-3

Gospodarski subjekt v zadnjih 12 mesecih pred rokom za oddajo ponudb ni imel blokiranih poslovnih računov, na vseh poslovnih računih pri vseh poslovnih bankah, pri katerih ima odprte poslovne račune.

INFORMACIJA ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD.



ponudbi;- vsi podizvajalci, ne

glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila,

Stran 12 od 41

Naročnik lahko naknadno zahteva predložitev dokazil, če izpolnjevanja pogoja ne bo mogel sam preveriti.

- vsi dejanski (končni) izvajalci posla, ne glede na člen v podizvajalski verigi, ki mu dejanski izvajalec posla pripada.

2. Peti odstavek 76. člena ZJN-3

Ponudnik mora imeti ob predložitvi ponudbe in ves čas veljavnosti pogodbe z naročnikom sklenjeno zavarovanje odgovornosti projektanta v višini najmanj 50.000 EUR.

INFORMACIJA ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD.

Dokazilo v obliki kopije sklenjenega zavarovanja bo moral predložiti izbrani ponudnik na poziv naročnika.



ponudbi;- vsak dejanski izvajalec,

ki opravlja storitve projektiranja in prevzame v izvajanje več kot 50 % storitev.

8.2.4. Tehnična in strokovna sposobnostZAP. ŠT.

PRAVNA PODLAGA POGOJ ZA KOGA VELJA POGOJ

1. Osmi odstavek 77. člena ZJN-3

Ponudnik mora predložiti najmanj 1 referenco, ki izkazuje da je ponudnik v zadnjih 8 letih pred oddajo ponudbe (štejejo se reference objektov, kjer je bil PID projekt predan po 1.1.2010) kvalitetno in strokovno izdelal projektno dokumentacijo za stavbe po standardni klasifikaciji stavb CC-SI 1264, 11301 v skupni vrednosti najmanj 50.000 EUR z vključenim DDV in velikosti 1500 m2 bruto tlorisne površine za posameznega naročnika.

INFORMACIJA ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD DOKAZILA: seznam referenčnih poslov na Prilogi 7 in potrdilo o dobro opravljenem delu, izdano s strani referenčnega naročnika (ki mora biti investitor referenčnega posla) za vsako priglašeno referenco na Prilogi 8

Pogoj mora izpolniti ponudnik.

Skupina ponudnikov postavljeni pogoj izpolni skupaj ali preko kateregakoli člana skupine.

V kolikor ponudnik ponudbo oddaja s podizvajalci, lahko navedeni pogoj ponudnik izpolni tudi s podizvajalcem, vendar le, če bo v podizvajanje oddal storitve projektiranja, ki so predmet javnega naročila.

Stran 13 od 41

2. Osmi odstavek 77. člena ZJN-3 ter drugi odstavek 10. člena ZJN-3

Ponudnik mora razpolagati:A: z najmanj enim odgovornim projektantom za:

- Arhitekturo,- gradbene konstrukcije,- strojne instalacije- elektro instalacije,

B. ter z najmanj enim projektantom zdravstvene tehnologijeC. ter najmanj enim projektantom notranje opreme v zdravstvu.

ki morajo imeti;Pod A:

- strokovni izpit po ZGO-1 in morajo biti v trenutku sklenitve pogodbe vpisani kot odgovorni projektanti pri ZAPS oz. IZS;

- najmanj 1 referenco, ki izkazuje, da sta odgovorni projektant strojnih instalacij in elektroinstalacij v zadnjih 8 letih (štejejo se reference objektov, kjer je bil PID projekt predan po 1.1.2010) pred oddajo ponudbe kvalitetno in strokovno izdelala (vsak svojo referenco) projektno dokumentacijo za stavbe po standardni klasifikaciji stavb CC-SI 1264, 11301 v skupni vrednosti najmanj 10.000 EUR z vključenim DDV in velikosti 1500 m2

bruto tlorisne površine za posameznega naročnika.

- najmanj 1 referenco ki izkazuje, da sta odgovorni projektant gradbenih konstrukcij in arhitekture v zadnjih 8 letih (štejejo se reference objektov, kjer je bil PID projekt predan po 1.1.2010) pred oddajo ponudbe kvalitetno in strokovno izdelala projektno dokumentacijo za stavbe po standardni klasifikaciji stavb CC-SI 113, 122, 126 v skupni vrednosti najmanj 10.000 EUR z vključenim DDV in velikosti 1500 m2

bruto tlorisne površine za posameznega naročnika.

Pod B:- najmanj 1 referenco, ki izkazuje, da je

projektant zdravstvene tehnologije v zadnjih 8 letih (štejejo se reference objektov, kjer je bil PID projekt predan

Pogoj mora izpolniti ponudnik in vsak od odgovornih projektantov.

Skupina ponudnikov postavljeni pogoj izpolni skupaj ali preko kateregakoli člana skupine.

Ponudniki, ki so reference in dokazila že predložili v javnem naročilu št. 1/2018, lahko od naročnika zahtevajo, da jih potrebno dokumentacijo za ponovljeni razpis vrne. Naročnik bo vrnil original in za svoj arhiv izvedel kopiranje dokumentov.

Stran 14 od 41

po 1.1.2010) pred oddajo ponudbe kvalitetno in strokovno izdelal projektno dokumentacijo za stavbe po standardni klasifikaciji stavb CC-SI 1264 v skupnem obsegu velikosti 1500 m2 bruto tlorisne površine za posameznega naročnika.

Pod C:- najmanj 1 referenco, ki izkazuje, da je

projektant notranje opreme v zdravstvu v zadnjih 8 letih (štejejo se reference objektov, kjer je bil PID projekt predan po 1.1.2010) pred oddajo ponudbe kvalitetno in strokovno izdelal projektno dokumentacijo za stavbe po standardni klasifikaciji stavb CC-SI 1264, 11301 v skupnem obsegu velikosti 500 m2 bruto tlorisne površine za posameznega naročnika.

Če strokovni kader ni zaposlen pri ponudniku, mora imeti ponudnik z njegovim delodajalcem sklenjeno podjemno pogodbo ali drugo enakovredno podlago za sodelovanje. Če je strokovni kader samozaposlen, mora imeti ponudnik z njim direktno sklenjeno podizvajalsko pogodbo, razen če je strokovni kader upokojen, v tem primeru zadošča podjemna pogodba.

INFORMACIJA ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD DOKAZILA: seznam referenčnih poslov na Prilogi št. 7 in potrdilo o dobro opravljenem delu, izdano s strani referenčnega naročnika (ki mora biti investitor referenčnega posla) za vsako priglašeno referenco; obrazec Izjava o izpolnjevanju kadrovskega pogoja na Prilogi št. 9.

Naročnik si pridržuje pravico, da predložene reference lahko preveri sam pri investitorju ali ponudniku, in jih ne upošteva, v kolikor le-teh ne bo mogoče preveriti (preverba istovrstnosti referenčnih del in referenčne višine posla) ali se pozivu naročnika ponudnik ne bo odzval v opredeljenem času za odziv . Za preverjanje referenc bo moral investitor ali ponudnik, na poziv naročnika v roku do treh delovnih dni od prejema, predložiti kopijo pogodbo (za potrditev vrednosti in obsega) in potrdilo o predaji dokumentacije PID (za potrditev datuma predaje).

Stran 15 od 41

Naročnik lahko domneva, da gospodarski subjekt nima zahtevanih strokovnih sposobnosti, če naročnik pri gospodarskem subjektu zasledi nasprotje interesov, ki bi lahko negativno vplivali na izvedbo javnega naročila.

Na podlagi drugega odstavka 93. člena ZJN-3 ter f) točke 6. odstavka 62. člena ZJN-3 naročnik v postopku javnega naročanja določa naslednja obvezna zavarovanja:

1.18. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik bo moral v roku 10 (deset) dni od sklenitve pogodbe naročniku izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v obliki menične izjave in menice v višini 10% skupne ocenjene pogodbene vrednosti z vključenim davkom na dodano vrednost, z veljavnostjo do vključno 60 dni po končanem obdobju veljavnosti pogodbe.

1.19. Ponudbena cena

Cene v ponudbi morajo biti izražene v evrih (EUR) in morajo vključevati vse elemente, iz katerih so sestavljene, davke in morebitne popuste.

Ponudnik predloži končno ponudbeno vrednost izraženo v EUR brez DDV, podano na dve decimalni mesti in sicer brez DDV ter z vključenim DDV-jem. V kolikor ponudnik ponuja popust, ga mora vključiti v končno ponudbeno vrednost.

Cena je fiksna in nespremenljive do konca izvajanja predmetnega javnega naročila.

Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost.

Merila za izbor, na podlagi katerih bo naročnik izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo o izvedbi naročila so podana v preglednici v nadaljevanju. Ponudnik, ki bo zbral največje število točk, bo izbrani ponudnik.

ELEMENT MERILAMax št.

točk NAČIN IZRAČUNA

M1) Skupna ponudbena vrednost (brez DDV)

60 CnT = 60 x ----------- CpT = število točk,Cn = najnižja skupna ponudbena cena z DDV,Cp = skupna ponudbena cena posameznega ponudnika z DDV.

Stran 16 od 41

8. FINANČNA ZAVAROVANJA

9. CENA

10. MERILA

Pri izračunu cene morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun cene (plačila podizvajalcem, zahtevana prisotnost na gradbišču (projektantski nadzor), stroški prevoza, itn.).Ponudnik vpiše skupno ponudbeno ceno z DDV v obrazec »Predračun –priloga št. A«.

M2) reference ponudnika 5 Ponudnik z eno referenco prejme 0 točk (pogoj za sodelovanje).

Ponudnik z dvema ali več referencami prejme 10 točk (pogoj za sodelovanje).

Ponudniki brez ustrezne reference bodo izločeni iz postopka oddaje naročila.

M3) reference strokovnega kadra

25 Ponudnik, pri katerem odgovorni projektant za gradbene konstrukcije, arhitekturo, odgovorni projektant strojnih in elektro instalacij ter projektant zdravstvene tehnologije in projektant notranje opreme v zdravstvu, predloži po 1 referenco skladno z zahtevami, prejme 0 točk (izpolnjen je pogoj za sodelovanje).

Ponudnik, pri katerem odgovorni projektant za gradbene konstrukcije predloži dve ali več referenc, prejem 5 točk.

Ponudnik, pri katerem odgovorni projektant za arhitekturo predloži dve ali več referenc, prejem 5 točk.

Ponudnik, pri katerem odgovorni projektant strojnih instalacij predloži dve ali več referenc, prejme 5 točk .

Ponudnik, pri katerem odgovorni projektant elektro instalacij predloži dve ali več referenc, prejme 5 točk .

Ponudnik, pri katerem projektant zdravstvene tehnologije predloži dve ali več referenc, prejme 2,5 točk .

Ponudnik, pri katerem projektant notranje opreme v zdravstvu predloži dve ali več referenc, prejme 2,5 točk .

M4) nižja poraba energije 10 Ponudba, ki bo imela najmanjšo vrednost letne primarne rabe energije v stavbi, se ovrednoti s 5 točkami ostale ponudbe v deležu odstopanja od najbolj ugodne, kot navede ponudnik v prilogi št. 10

Izračun deleža odstopanja : CnT = 10 x ----------- Cp

Stran 17 od 41

T = število točk,Cn = najmanjša vrednost letne primarne rabe energijeCp = vrednost ponudbe, ki se primerja.

Ponudba, ki zagotavlja največji delež, da se uporabijo gradbeni proizvodi, ki temeljijo na obnovljivih surovih, prejme 5 točk. Vse ponudbe morajo zagotoviti uporabo gradbenih proizvodov večjo od 30-odstotkov.

Naročnik si pridržuje pravico, da bo v primeru enakega skupnega števila točk izbral ponudbo, ki bo dosegla večje število točk pri merilu ponujena cena. V primeru, da bi tudi pri merilu cena dve ali več ponudbi dosegli enako število točk, bo naročnik za izbiro uporabil žreb.

1.20. Sestavni del ponudbePonudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti:

1. izpolnjen obrazec »Predračun«, ki ga v sistemu e-JN naloži v razdelek »Predračun« v .pdf datoteki 2. ESPD obrazci oddani skladno z navodili v nadaljevanju 3. izpolnjene podatke pod 2_1 ponudba, podpisana in oddana v pdf obliki v e-JN v razdelek »izjava-ponudnik«4. izpolnjeni dokumenti pod 2_2 druge priloge, podpisani in oddani v pdf obliki v e-JN v razdelek »druge priloge«

Ponudnik v ponudbi priloži le dokumente, ki so navedeni v tej točki. Po pregledu ponudb bo naročnik najugodnejšega ponudnika pozval k predložitvi dokazil, kot je navedeno za posamezni zahtevani pogojem oziroma razlog za izključitev.

Na poziv naročnika bo moral izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila, v roku osmih dni od prejema poziva, posredovati podatke o:- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

1.21. Obrazec ESPD Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Stran 18 od 41

11. PONUDBA

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, lahko naloži podpisan ESPD v pdf. obliki ali pa ga le naloži in bo podpisan hkrati s podpisom ponudbe. Tudi če ponudnik naloži podpisan ESPD v pdf. obliki, bo ta hkrati s podpisom ponudbe podpisan še enkrat.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

Ponudnik s podpisom ESPD obrazca izrecno izjavlja, da sprejema pogoje razpisa, osnutek pogodbe in da izpolnjuje vse pogoje, za izvedbo naročila.

1.22. Predračun – način oddajeNaročnik je pripravil predračun v enostavni obliki v .doc dokumentu, brez podrobnih navedb ali zahtev po navedbah določenih specifikacij, ki bi lahko pomenile poslovno skrivnost .

Ponudnik mora v Predračunu ponujati vse pozicije, ob upoštevanju tehničnih specifikacij, ki so del razpisne dokumentacije.

Ponudnik izpolni vse postavke v Predračunu, in sicer na dve decimalni mesti natančno.

Ponudnik mora izpolniti vse postavke v predračunu. V kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne razpisne dokumentacije.

V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.

Ponujena cena z DDV mora zajemati vse popuste in stroške (dobave blaga, špediterske, prevozne, carinske ter vse morebitne druge stroške…).

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ponudnik v sistemu e-JN predračun naloži v razdelek »Predračun« v .pdf datoteki.

1.23. Veljavnost ponudbePonudba mora veljati 3 mesece, šteto od dneva oddaje ponudbe.

Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Zahteva naročnika za podaljšanje veljavnosti in odgovori ponudnikov morajo biti podani v pisni obliki na enak način kot je zahtevano za popravke dokumentacije oziroma pojasnila o dokumentaciji o javnem naročanju.

Stran 19 od 41

1.24. Podatki o ustanoviteljih

Izbrani ponudnik mora na poziv naročnika v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe ZGD-1 šteje, da so z njimi povezane družbe.

1.25. Podpis ponudbene dokumentacije

Ponudba mora biti na zahtevanih mestih podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali osebe, ki ima pisno pooblastilo s strani zakonitega zastopnika za podpis ponudbe. V tem primeru mora biti ponudbi priloženo predmetno pooblastilo za podpis ponudbe (predmetno pooblastilo pripravi ponudnik sam). V primeru več zakonitih zastopnikov zadošča podpis enega od zakonitih zastopnikov.

V primeru samostojnega ponudnika: v kolikor podpisnik ponudbenih dokumentov ni zakoniti zastopnik ponudnika, mora ponudnik priložiti pooblastilo, s katerim zakoniti zastopnik ponudnika pooblašča podpisnika ponudbenih dokumentov.

V primeru ponudbe skupine ponudnikov: v kolikor podpisniki ponudbenih dokumentov niso zakoniti zastopniki ponudnikov v ponudbi skupine ponudnikov, mora ponudnik priložiti pooblastilo, s katerimi zakoniti zastopniki ponudnikov pooblaščajo podpisnike ponudbenih dokumentov. Pooblastila je potrebno priložiti tako za podpisnike vodilnega ponudnika kot tudi za podpisnike ostalih ponudnikov v ponudbi skupine ponudnikov.

Ponudniki morajo vse dokumente v ponudbi, za katere menijo, da predstavljajo poslovno skrivnost označiti z oznako »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« in sicer v zgornjem desnem kotu vsake posamezne strani ali na drug, jasno voden način. Če naj bi bil zaupen samo določen podatek v ponudbi, mora biti ta del podčrtan, v isti vrstici v desnem robu pa mora biti oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«. Naročnik ponudnike opozarja, da po oddaji ponudbe ponudbene dokumentacije ne bo več mogoče označevati z oznako poslovne skrivnosti.

Med zaupne dokumente ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so v skladu z določbo drugega odstavka 35. člena ZJN-3 javni. To so specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Dokumenti, ki jih bo ponudnik upravičeno (ne v nasprotju z zgornjim odstavkom) označil kot zaupne ali kot poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov. Ti podatki ne bodo nikjer javno objavljeni. V primeru, da bodo kot zaupno ali kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo zakonskim določbam, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti ali poslovna skrivnost umakne. Ponudnik to stori tako, da njegov zastopnik nad oznako napiše »PREKLIC«, vpiše datum in se podpiše. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik ne preklice zaupnosti, naročnik oznako »ZAUPNO« ali »POSLOVNO SKRIVNOST« lahko umakne sam.

Stran 20 od 41

12. ZAUPNOST

Naročnik bo imena ponudnikov in predložene ponudbe varoval kot poslovno skrivnost do roka, določenega za odpiranje ponudb. Vsi dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila so po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila javni, če ne vsebujejo poslovnih skrivnosti, tajnih in osebnih podatkov. Pred tem datumom se določbe zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, ne uporabljajo.

1.26. Ustavitev postopka

Naročnik lahko kadarkoli pred potekom roka za oddajo ponudb ustavi postopek javnega naročanja in sicer na način, da v skladu s 60. členom ZJN-3 objavi obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, s čimer na podlagi 90. člena ZJN-3 ustavi postopek javnega naročanja.

1.27. Odločitev o oddaji javnega naročilaNaročnik bo po končanem preverjanju in ocenjevanju ponudb obvestil vsakega ponudnika o sprejeti odločitvi v zvezi z oddajo javnega naročila in sicer z objavo odločitve na portalu javnih naročil.

1.28. Zavrnitev vseh ponudbNaročnik lahko na podlagi petega odstavka 90. člena ZJN-3 na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. V takšnem primeru bo o razlogih za takšno odločitev in ali bo začel nov postopek obvestil ponudnike.

1.29. Sprememba odločitveNaročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo in sicer na podlagi šestega odstavka 90. člena ZJN-3. Naročnik bo v primeru spremembe odločitve o oddaji javnega naročila obvestil ponudnike.

1.30. Pravnomočnost odločitve o oddaji javnega naročilaOdločitev o oddaji javnega naročila postane pravnomočna z dnem, ko zoper njo ni mogoče zahtevati pravnega varstva.

1.31. Odstop od izvedbe javnega naročilaPo pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča.

Če naročnik odstopi od izvedbe javnega naročila, z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe o izvedbi javnega naročila, o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pa pisno obvesti ponudnike.

Stran 21 od 41

13. ZAKLJUČEK POSTOPKA JAVNEGA NAROČANJA

14. SKLENITEV POGODBE

Po javnem odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naročnika vsa obvestila, zahteve za dopolnitve nepopolnih ponudb ter druge informacije o javnem naročilu pošiljala po elektronski pošti, in sicer na e-naslov ponudnika, navedenega v ponudbi. Naročnik bo vsa obvestila pošiljal le nosilcu posla. Ponudniki so dolžni spremljati elektronski naslov, ki bo naveden v ponudbi in zagotoviti, da bo elektronska pošta dostavljena v delujoč elektronski poštni predal. Naročnik ne prevzema odgovornosti za spregled elektronske pošte, zamude ali napake pri dostavi elektronske pošte zaradi napak elektronskega poštnega predala ponudnika.

Naročnik bo javno naročilo oddal na podlagi zaključenega postopka ocenjevanja ponudb, ki bo izvedeno skladno z določbami 89. člena ZJN-3.

Naročnik bo izločil iz postopka izbire ponudnika v primeru, ko obstaja utemeljen sum, da je ponudnik ali druga oseba v njegovem imenu, delavcu naročnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli (premoženjsko ali nepremoženjsko) korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odločitev naročnika glede ponudbe pred, med ali po izbiri ponudnika. V zvezi z navedenim se upoštevajo določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo).

Ponudnik ki bo izbran bo po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila pozvan k podpisu pogodbe. Če se ponudnik v roku 5 (pet) dni po pozivu k podpisu pogodbe ne bo odzval na poziv, lahko naročnik šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pogodbe. Naročnik bo v tem primeru vnovčil garancijo za resnost ponudbe.

V tem primeru bo naročnik od takšnega ponudnika poleg zakonskih možnostih, ki jih ima po ZJN-3, zahteval tudi povračilo vse morebitno dodatno nastale škode zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika. V primeru, da izbrani ponudnik ne bo želel podpisati pogodbe, si naročnik pridržuje pravico, da bo izbral ponudbo ponudnika, ki se je uvrstila za ponudbo prvotno izbranega ponudnika. V kolikor tudi ta ponudnik odstopi od ponudbe, lahko naročnik pozove k sklenitvi pogodbe naslednjega ponudnika in tako dalje, dokler naročnik ne sklene pogodbe oz. dokler vsi ponudniki ne odstopijo od ponudbe. Naročnik bo v takšnem primeru izbral ponudbo naslednjega ponudnika samo v primeru, v kolikor bo njegova ponudba dopustna ter če bo to v interesu naročnika.

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke in stopi v veljavo s ponudnikovo predložitvijo zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Izbrani ponudnik mora naročniku na njegov poziv v roku osmih dni, najkasneje pa pred podpisom pogodbe o izvedbi javnega naročila, posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika, pri čemer se lahko

Stran 22 od 41

15. PRAVNO VARSTVO

zahtevek za revizijo nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji. Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je rok za prejem ponudb krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.

Takso v višini 2.000 eurov mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN:SI56011001000358802 – taksa za postopek revizije javnega naročanja.

Zahtevek za revizijo mora biti vložen pri naročniku in sicer neposredno na tem naslovu ali po pošti priporočeno s povratnico

Vsak ponudnikov poskus, da vpliva na naročnikovo obravnavo ponudb ali odločitev o izbiri, bo imel za posledico izločitev njegove ponudbe. Enako velja za poizkuse vplivanja na delo in odločitve strokovne komisije. V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe.

V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe oz. okvirnega sporazuma, ponudnik ne sme pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena.

V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi otežili razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

NAROČNIK:Naziv in naslov: Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje, Zadrečka cesta 14,

3331 Nazarjeki ga zastopa: Es Darja , direktoricaMatična številka: 5053650000Id. številka za DDV: SI59445475Transakcijski račun: SI56 0110 0603 0277 021 (v nadaljevanju: naročnik)

in

IZVAJALEC:Naziv in naslov:ki ga zastopa:

Stran 23 od 41

16. PROTIKORUPCIJSKO OBVESTILO

17. VZOREC POGODBE

Matična številka:Id. številka za DDV:Transakcijski račun:

(v nadaljevanju: izvajalec)

sklepata naslednjo

POGODBA za izdelavo IDP, PGD, PZI in PID projektne dokumentacije za obnovo obstoječega objekta in izgradnja prizidka ZD Nazarje

UVODNE UGOTOVITVE1. člen

Pogodbeni stranki predhodno ugotovita, da: je bil izvajalec izbran na podlagi izvedenega postopka javnega naročila po postopku male

vrednosti, objavljenem na Portalu javnih naročil pri Uradnem listu RS z dne …............. 2018, št. Naročila JN_1/2018

Izvajalec je bil izbran kot najugodnejši ponudnik s Sklepom o oddaji ponudbe, št. _________________________, z dne: _________________________

je odločitev o izbiri ponudnika z dne _________2018 postala pravnomočna dne ____________ naročnik s to pogodbo na podlagi razpisa in ponudbene dokumentacije izvajalca št.

_________________z dne ______ naroča, izvajalec pa prevzema izdelavo projektne dokumentacije kot sledi v nadaljevanju

je izvajalec seznanjen s stanjem na terenu in obstoječo projektno dokumentacijo IZ in IP, s katero razpolaga naročnik;

se izvajalec s podpisom te pogodbe zavezuje upoštevati obstoječo projektno dokumentacijo in navodila naročnika in njegovih zastopnikov pri nadaljevanju priprave projektne dokumentacije;

bo izvajalec v primeru potrebnih dopolnitev obstoječe dokumentacije le to korigiral in dopolnil brezplačno kot osnovo za nadaljnje projektiranje; vse v okviru pogodbeno določenih rokov brez podaljšanja le teh,

je projektant izbran za izdelovalca celotne projektne in tehnične dokumentacije za objekt S1 vključno z zunanjo in prometno ureditvijo ter za gradnjo potrebne komunalne infrastrukture in priključkov;

je projektant usposobljen za izdelavo celotne projektne in tehnične dokumentacije za nameravano gradnjo po tej pogodbi;

s podpisom te pogodbe izvajalec prevzema vso odgovornost za obstoječo dokumentacijo kot da je predmetno dokumentacijo izdelal sam.

V primeru nasprotja med to pogodbo, dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbo, veljajo najprej določbe te pogodbe, nato določbe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in nato določbe ponudbe, če ni v tej pogodbi izrecno navedeno drugače.

PREDMET POGODBE2. člen

S to pogodbo naročnik odda, izvajalec pa prevzema v skladu z razpisnimi pogoji izdelavo IDP, PGD, PZI in PID projektne dokumentacije za obnovo in izgradnja prizidka ZD Nazarje, vključno z komunalno infrastrukturo, zunanjo ureditvijo in prometno ureditvijo območja in s celotno potrebno projektno dokumentacijo, ki je potrebna za vzpostavitev predvidenih povezav z obstoječimi objekti, ter izvajanje projektantskega nadzora med samo gradnjo objekta

Stran 24 od 41

Predmet pogodbe obsega oz. vključuje tudi celovito vodenje projekta v vlogi odgovornega vodje projekta projektiranja za celoten projekt, ter vso potrebno koordinacijo z ostalimi izdelovalci projektne dokumentacije, vse v smislu zagotovitve predvidene kvalitete projektne dokumentacije in zagotovitve predvidenega roka za izdelavo celotne projektne dokumentacije.

Naročnik naroča, izvajalec pa se zavezuje, da bo za naročnika na podlagi potrjene ponudbe izdelal kompletno projektno dokumentacijo, ter izvedel ostala opravila in sicer:

vodil projekt v vlogi odgovornega vodje projektiranja za celoten projekt,

izvajal koordinacijo med vsemi projektanti, ki sodelujejo na tem projektu,

izdelal idejni projekt (IDP),

po potrebi izdelal korekcijo oziroma dopolnitev idejnega projekta (IDP)

izdelal projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD),

pridobil vse potrebne projektne pogoje in soglasja k projektnim rešitvam, ter pridobil pravnomočno gradbeno dovoljenje,

izdelal projekt za izvedbo (PZI),

izdelal projekt izvedenih del (PID),

sodeloval pri tehničnem pregledu in pridobitvi pravnomočnega uporabnega dovoljenja,

Izvajalec se zaveže izdelati IDP, PGD in PZI projektno dokumentacijo na podlagi projektne naloge in zahtev iz razpisne dokumentacije, ter v nadaljevanju projektiranja upoštevati vse zahteve naročnika.

Izjavalec bo vso potrebno projektno dokumentacijo (načrte) izdelal oziroma predal v formatu dwg. Odstopanja od tega določila bosta pogodbeni stranki uredili s posebnim dogovorom.Izvajalec bo vse pisne dokumenti izdelal in predal s programskimi orodji v okolju Microsoft WORD, popise del v predpisani obliki in tabele pa z uporabo programskega orodja v okolju Microsoft EXCEL.

OBSEG POGODBENIH DEL

3. člen

Projektna dokumentacija obsega IDP, PGD, PZI in PID načrte arhitekture (z dispozicijo opreme), načrte gradbenih konstrukcij, načrte elektro instalacij in načrte strojnih instalacij, ter PID projektno dokumentacijo ter vse ostale projekte, elaborate itn, ki so potrebni za pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedbo objekta.

Projektna dokumentacija mora biti izdelana v merilih IP v M 1:100, PGD v M 1:100, PZI v M 1:50 in PID v merilu 1:100.Projektna dokumentacija mora vsebovati celotno potrebno dokumentacijo skladno z zakoni in predpisi. Izvajalec bo izdelal popise v vseh fazah izdelave projektne dokumentacije (IDP, PGD, PZI) in jih predal naročniku. Ne glede na faznost projekta je izvajalec kot strokovno usposobljen izvajalec dolžan zagotoviti natančnost ocene popisov v fazi projektne dokumentacije PZI.

Stran 25 od 41

Projektna dokumentacija bo vsebovala vse potrebne medsebojno usklajene vrste projektne dokumentacije, študije in elaborate, ki zagotavljajo naročniku pridobitev gradbenega dovoljenja in nemoteno gradnjo objekta, zunanjo in prometno ureditvijo območja, komunalnimi vodi in vsemi priključki na javno infrastrukturo.

Projektant bo izdelal vse potrebne študije in elaborate, vključujoč geodetski načrt in geološko poročilo.

Vsa projektna in tehnična dokumentacija bo izdelana v celotni in popolni vsebini določeni s Pravilnikom o projektni in tehnični dokumentaciji, Zakonom o graditvi objektov in ostalimi veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in drugimi podzakonskimi akti tako, da ne bo nobenih ovir za pridobitev gradbenega in uporabnega dovoljenja, ter da bo možno nemoteno izvajati vas dela.

Izvajalec bo pri svojem delu upošteval vse tehnične smernice skladno z zakonodajo. Izvajalec bo zagotovil elaborat varstva pri delu (koordinator varnosti) v fazi projektiranja, ki je sestavni del pogodbene dokumentacije.Izvajalec bo celotno in popolno pogodbeno dokumentacijo predal naročniku tudi na elektronskem mediju (zgoščenki) v dveh izvodih za vsako fazo projekta posebej, ki bo obsegala vse risbe in pisne dokumente, urejene na način oddaje projekta.

Pogodbena dokumentacija mora biti predana v naslednjem številu izvodov: Projektna dokumentacija IDP v 6 izvodih Projektna dokumentacija PGD v 6 izvodih Projektna dokumentacija PZI v 6 izvodih Tehnična dokumentacija PID v 6 izvodih

4. Člen

Izvajalec jamči, da bo izdelal projektno dokumentacijo, pridobil vsa soglasja in gradbeno dovoljenje, strokovno in kvalitetno, v skladu s pravili stroke, ob upoštevanju vseh veljavnih predpisov, ki urejajo področje predmeta te pogodbe in vsemi veljavnimi predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji. V primeru, da bi bil v času izdelave projektne dokumentacije sprejet nov zakon ali drug predpis, ki ureja področje projektiranja ali področje dejavnosti, za katero bo namenjen objekt, pa bi sprememba predpisa vplivala tudi na izdelavo projektne dokumentacije po tej pogodbi, ga je izvajalec dolžan upoštevati pri izdelavi projektne dokumentacije po tej pogodbi.

ROK IZVEDBE5. člen

Izvajalec bo z začel z izvajanjem del v takoj po podpisu pogodbe in uvedbi v posel.

Izvajalec bo opravil pogodbena dela v posameznih fazah in v rokih, ki jih sporazumno oblikujeta obe pogodbeni stranki, ter se dogovorita da bodo projekti izdelani in izročeni naročniku v naslednjih rokih (koledarski dnevi):

Stran 26 od 41

IDP projektno dokumentacijo (pregled/potrditev/izdelava) 45 dni od podpisa pogodbe

popolna PGD projektna dokumentacija in vložena vloga za pridobitev GD

120 dni od potrditve IDP

PZI projektna dokumentacija (brez načrta notranje – pohištvene-opreme)

45 dni po pridobitvi gradbenega dovoljenja

PZI projektna dokumentacija notranje – pohištvene-opreme 30 dni po zaključku IV. Gradbene faze

PID 30 dni po zaključku del

Če izvajalec ne začne z deli takoj po podpisu te pogodbe s strani obeh pogodbenih strank ali naknadno določenem roku, sme naročnik oddati dela v celoti ali delno drugemu izvajalcu. Vse morebitne višje stroške, vključno pogodbeno kazen in škodo, ki s tem nastane, trpi izvajalec del iz te pogodbe. Enako sme ukrepati naročnik, če izvajalec neupravičeno prekine ali ustavi izdelavo projektne dokumentacije.Če obstaja upravičen sum, da projektna dokumentacija ali posamezni projekti ne bodo izdelani v dogovorjenem roku, sme naročnik oddati dela v celoti ali delno drugemu izvajalcu.

Do podaljšanja rokov lahko brez posledic za izvajalca in naročnika pride izključno na podlagi pisnega aneksa in sicer v naslednjih primerih:

• če se za spremembo rokov sporazumno dogovorita obe pogodbeni stranki,• zaradi razlogov na strani naročnika (pridobivanje zemljišč, soglasij, pričetka gradnje,..),• v primerih nastopa višje sile, kot jo to priznava sodna praksa.

Izvajalec se obvezuje v rokih, ki so navedeni v drugem odstavku tega člena izdelati vso projektno dokumentacijo, pridobiti projektne pogoje, vsa potrebna soglasja, in soglasja za priključitev, ob tem pa upoštevati vse zahteve naročnika v zvezi z izdelavo projektne dokumentacije.

POGODBENA KAZEN6. člen

Če izvajalec ne izvede svojih obveznosti v rokih iz 5. člena, mora plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 0,5 % skupne pogodbene vrednosti brez DDV za vsak dan zamude posameznega roka, vendar največ 10 % skupne pogodbene vrednosti brez DDV. Če vrednost pogodbene kazni preseže 10%, ima naročnik pravico odstopiti od pogodbe iz razlogov na strani izvajalca ter unovčiti menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Naročnik ima pravico zahtevati pogodbeno kazen zaradi zamude, ne glede na nastanek škode.

Naročnik si pridržuje uveljavljati plačilo pogodbene kazni v roku 30 dni po podpisu prevzemnega zapisnika.

Ne glede na plačilo pogodbene kazni, ima naročnik zaradi zamude izvajalca, kot tudi iz vseh drugih razlogov na strani izvajalca, pravico terjati poplačilo celotne škode, ki nastane kot posledica zamude, napak izdelane dokumentacije ali drugih nepravilnosti izvajalca ali njegovih podizvajalcev.

Stran 27 od 41

Naročnik je upravičen do povračila škode tudi v primeru, da izvajalec izdela netočne popise del, ter se ugotovijo večje pomanjkljivosti pri primerjavi med predizmerami in obračunom po gradbeni knjigi na gradbišču.

POGODBENA CENA7. člen

Vrednost del po tej pogodbi je določena na osnovi ponudbe izvajalca z dne ____________ in znaša

Ponudbena cena (EUR) brez DDV z vključenim morebitnim popustomZnesek DDV (EUR)

Ponudbena cena (EUR) z DDV z vključenim morebitnim popustom

Pogodbeni stranki se sporazumeta, da je cena po tej pogodbi nespremenljiva, ne glede na spremembe drugih kalkulativnih elementov cen. Izvajalec ni upravičen do nobenih dodatnih plačil. Cena zajema vsakršno delo, ki ga ima izvajalec v okviru izvajanja te pogodbe, ne glede na količino opravljenih ur dela.

Za spremembo dogovorjenega obsega storitev ali spremembe dogovorjenih rešitev in postopkov, ki jih pisno predlaga izvajalec, mora podati pisno soglasje naročnik.V primeru, da se pokaže potreba po spremembi obsega storitev iz kakršnih koli utemeljenih razlogov, morata to naročnik in izvajalec pismeno ugotoviti in utemeljiti, in istočasno določiti tako ceno, kot rok za izvedbo dodatnih ali nadomestnih storitev, ob upoštevanju 95. člena ZJN-3 izključno v obliki pisnega aneksa pred samo izvedbo spremembe obsega storitve.

V pogodbeni ceni je zajeto tudi sodelovanje projektantov, ki obsega vsa tolmačenja in usklajevanje načrtov, ki izhajajo iz nejasnih, nepopolnih in neusklajenih načrtov in so upoštevani v ponudbeni ceni in so jih projektanti dolžni vršiti na objektu na poziv naročnika ali njegovega pooblaščenega zastopnika.

V navedeni pogodbeni vrednosti so zajeti vsi materialni stroški projektanta, stroški kopiranja, predaja vseh popisov in kompletnih projektov vseh faz v digitalni in pismeni obliki, in izpolnitev vseh ostalih obveznosti projektanta po tej pogodbi.

V navedeni pogodbeni vrednosti so zajeti vsi stroški projektanta, ki bo z naročnikom sodeloval pri pripravi razpisa za izvedbo izvajalca gradnje, na podlagi PGI in PZI in sicer v obsegu najmanj sodelovanja z naročnikom pri pripravi razpisnih pogojev izvajanja gradnje, oceni prejetih ponudb v obsegu pregleda prejetih ponudb glede na PZI, sodelovanja z naročnikov pri podajali pojasnil, vezanih na PZI in pripravi morebitnih popravkom PZI, ki bi nastali na podlagi postavljenih vprašanj potencialnih gospodarskih subjektov, sposobnih za izvedbo gradnje.

PREVZEM DEL (PRIMOPREDAJA)

Stran 28 od 41

8. člen

Prevzem pogodbenih del je opravljen, ko izvajalec naročniku preda dokumentacijo, ki je predmet pogodbe, naročnik pa prevzem potrdi. Predaja in prevzem se izvedeta v obliki pisnega zapisnika, ki ga potrdita skrbnika pogodbe iz te pogodbe. Prevzem pogodbenih del se izvede za vsak posamezni pogodbeni del, ki ima določen samostojen rok izvedbe iz 5. člena te pogodbe in ob upoštevanju določil 12. člena te pogodbe.

Morebitne napake v projektni dokumentaciji lahko naročnik kadarkoli v trajanju pogodbeno določenih rokov sporoči izvajalcu in določi rok za njihovo odpravo. Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je, po načelu dobrega gospodarja, upravičen odpraviti naročnik na račun izvajalca. Naročnik bo stroške za odpravo napak pobotal pri končnem plačilu za opravljena dela ali z unovčenjem finančnih zavarovanj po tej pogodbi. Naročnik si v tem primeru zaračuna v breme izvajalca 5 % na vrednost storitve za kritje svojih manipulativnih stroškov. Čas do odprave napak se šteje v zamudo po tej pogodbi.

Izvajalec je seznanjen z dejstvom, da naročnik prejeto dokumentacijo lahko preda v recenzijo, zaradi česar se izvajalec obvezuje, da bo po tem, ko ga bo naročnik obvestil o izsledkih recenzije, dokumentacijo uskladil z izsledki/pripombami recenzije.

NAČIN IN ROK PLAČILA

9. člen

Naročnik se obvezuje poravnati izvajalcu pogodbeni znesek na naslednji način: 10% pogodbene cene po predaji in potrditvi popolne IDP projektne dokumentacije 40% pogodbene cene po predaji in potrditvi popolne PGD projektne dokumentacije in vloženi

vlogi za pridobitev gradbenega dovoljenja 30 % pogodbene cene po predaji in potrditvi PZI projektne dokumentacije (brez načrta

notranje-pohištvene-opreme) 5 % pogodbene cene ob predaji in potrditvi PZSI – načrta notranje – pohištvene opreme. 10 % pogodbene cene po predaji in potrditvi PID projektne dokumentacije 5 % pogodbene cene po uspešno opravljenem tehničnem pregledu, oziroma po

odpravljenih pripombah na tehničnem pregledu.

Naročnik bo po prejemu računa za opravljena dela iz prejšnjega odstavka potrdil prejeti račun v nespornem delu v roku 10 dni od prejema računa.

Naročnik bo nesporni del računov v višini 90 % pogodbene vrednosti plačal v roku 30 dni po prejemu pravilno izstavljenih računov, 10 % pogodbene vrednosti pa bo naročnik zadržal do uskladitve z izsledki recenzije iz 8. člena te pogodbe.

Izvajalec je dolžan vse pomanjkljivosti, izsledke in/ali pripombe, ki jih bo ugotovil recenzor, odpraviti. V kolikor izvajalec pomanjkljivosti in/ali pripomb recenzorja ne bo odpravil, bo naročnik sam na račun in stroške izvajalca iz zadržanih sredstev odpravil navedene pomanjkljivosti, izsledke in/ali pripombe.

OBVEZNOSTI NAROČNIKAStran 29 od 41

10. člen

Naročnik se zavezuje, da bo posredoval izvajalcu vse dodatne potrebne podatke, ki jih bo ta potreboval pri izvajanju predmeta pogodbe. Dodatne podatke bo naročnik posredoval na podlagi pisne zahteve in lastne presoje o nujnosti zahtevanih podatkov.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA11. člen

Izvajalec se zavezuje prevzeta dela izvršiti strokovno pravilno, v skladu in smernicami naročnika, vestno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi predpisi, standardi in uzancami ob tesnem sodelovanju z naročnikom, tako da bo zagotovljena funkcionalna sposobnost objekta.

Izvajalec se s sklenitvijo te pogodbe zavezuje: da bo izdelal 6 kompletnih izvodov projektne dokumentacije v tiskani obliki in elektronski

obliki (CD ali drug elektronski medij) za izvedbo in minimalno dva izvoda predračunskega elaborata v Excel-u,

da bo projektna dokumentacija izdelana skladno z vsemi projektnimi pogoji in skladno z veljavnimi predpisi, normativi, standardi in drugimi zakonskimi akti veljavnimi na področju Republike Slovenije in sicer tako, da ne bo ovir izvedbo del,

da bo pri svojem delu upošteval smernice in delovna napotila, da bo s svojimi projektnimi rešitvami zagotavljal v okviru omejitev, ki izhajajo iz prostorskih

dokumentov in projektnih pogojev, optimalno ceno izvedbe gradnje, da bo naročniku strokovno svetoval z upoštevanjem vseh zakonskih določil in sicer s področja

projektiranja, tehničnega in ekonomskega področja z upoštevanjem želja in potreb naročnika, da bo v popisih del ali v drugih določilih v projektni dokumentaciji predvideval samo uporabo

takih materialov, naprav in opreme, ki imajo ustrezne certifikate in za katere proizvajalci dajejo ustrezne garancijske roke,

pogodbene obveznosti izvajal s strokovno usposobljenimi delavci, storil vse, kar spada v obseg prevzetih obveznosti, da bodo po tej pogodbi dogovorjeni roki

izpolnjeni, sproti obveščal naročnika o problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na končni

rok izdelave projektne dokumentacije, izvršil popravke projektne dokumentacije, na podlagi zahtev naročnika, v primeru, da pri izvedbi investicije po tem projektu, na posamezni postavki popisa del in

opreme, pride do dodatnih in več del za 15%, kot posledica odstopanja pri popisu del in opreme, poravnal vrednost izvedenih dodatnih in več del na posamezni postavki, ki presega procent odstopanja,

pripravil vloge, ki so potrebne za pridobitev dovoljenj ali drugih aktov za potrebe izvedbe gradenj iz 1. člena te pogodbe, jih vložil po pooblastilu naročnika pri pristojnih organih in ves čas postopka nastopal kot pooblaščenec naročnika,

pridobil vsa potrebna soglasja za pridobitev vseh upravnih dovoljenj, prevzeta dela oddal tretji osebi samo s predhodnim pismenim soglasjem naročnika, da bo v roku deset dni od datuma obvestila o izboru in pred podpisom pogodbe

naročniku predložil fotokopijo dokazila o sklenjeni pogodbi zavarovanja projektantske odgovornosti in fotokopijo zavarovalne police, z zavarovalnimi pogoji in potrdilom o plačilu premije,

da bo na zahtevo naročnika omogočil vpogled v original zavarovalne pogodbe in police, sicer lahko naročnik odstopi od pogodbe brez odškodninske odgovornosti,

Stran 30 od 41

da bodo v arhitekturnih in armaturnih načrtih PZI prikazane vse instalacijske odprtine v betonskih ploščah ter zidni zaseki, ki bodo potrebni za vodenje instalacij, in sicer preseka enako ali večje od fi 70 mm,

da bodo v fazi PZI izdelani uskladitveni načrti vseh inštalacij z realnim izrisom inštalacijskih vodov in upoštevanjem izvedbe obrtniških del (npr. spuščeni stropovi,..),

da bo v vseh fazah projekta (IDP, PGD, PZI, PID) površine prikazoval skladno z določili SISTISO 9863,

izvajalec se poleg izdelave dodatne projektne dokumentacije obvezuje, da bo projekte izvedenih del (PIDe), ki jih bodo izdelali izvajalci posameznih del in sicer kvalitetno, v skladu s veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi, standardi in drugimi zakonskimi akti, pravili stroke izvajalci del, pregledal in potrdil,

Izvajalec se zaveže izdelati projektno dokumentacijo tako, da bo maksimalna skupna izvedbena cena za izgradnjo objekta z izvedbo komunalnih priključkov in zunanje ureditve brez DDV znašala 1.000,00 EUR.

Na svoje stroške popraviti projektno dokumentacijo v primeru, da naročnik v postopku izbire izvajalca GOI del ne bo pridobil ponudbe za izračunano ali nižjo ceno projekta.

Izdelal Načrt tehnologije/mapa 7/. izdelati načrt notranje opreme (pohištvene opreme) s popisom in projektantskim predračunom v fazi PZI - sodelovanje z naročnikom pri izvedbi postopka javnega naročila za izbiro izvajalca gradbenih del in izdelave pohištvene opreme in sicer najmanj v obsegu: pregled razpisne dokumentacije vezan na tehnične pogoje in merila, strokovna ocena prejetih ponudb najmanj glede

dokazovanja ustreznosti, same ustreznosti in računske pravilnosti prejetih ponudb in sodelovanje z

naročnikom pri izbiri in morebitnih ostalih strokovnih vprašanj postopka (revizije, pojasnila itd.)

V sklopu M3 načrta gradbenih konstrukcij je projektant poleg statike objekta dolžan izdelati tudi načrt zunanje ureditve in načrt / elaborat ravnanja z gradbenimi odpadki..

POTRJEVANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

12. člen

Izvajalec bo izdelano IDP projektno dokumentacijo pregledal in potrdil obstoječo dokumentacijo oziroma brezplačno v soglasju z naročnikom izdelal nov IDP ter ga predložil v pregled in potrditev naročniku. Naročnik bo IDP projektno dokumentacijo pregledal v roku 5 delovnih dni in jo potrdil oz. podal svoje pripombe.V izogib nepotrebnemu podaljševanju projektiranja in potrjevanja bo izvajalec na svoje koordinacije vabil predstavnika naročnika oziroma le te po potrebi organiziral na sedežu naročnika.Izvajalec lahko na osnovi obojestransko potrjene IDP projektne dokumentacije prične z izdelavo PGD projektne dokumentacije.Izvajalec bo sprotno obveščal naročnika o pridobljenih projektnih pogojih in soglasjih ter posredoval kopijo v elektronski obliki. V primeru, da bi kateri izmed soglasodajalcev v okviru svojih zakonskih pristojnosti zahteval dopolnitve oziroma spremembe projektne dokumentacije, bo izvajalec o tem nemudoma obvestil naročnika ter take spremembe izvedel.

Stran 31 od 41

Sam postopek potrjevanja dokumentacije v katerikoli fazi ni okoliščina za podaljšanje rokov za izročitev predmeta pogodbe, razen, če dokumentacija ni potrjena brez utemeljenih in upravičenih razlogov.Izvajalec bo po izdelavi PZI projektne dokumentacije le-to predložil naročniku v odobritev. V primeru pripomb naročnika na PZI projektno dokumentacijo se glede končnega potrjevanja ter komunikacije uporabljajo določbe za potrjevanje PGD dokumentacije navedene v tem poglavju.Če bi zaradi pomanjkljivosti projektne dokumentacije nastali za naročnika dodatni novi stroški v zvezi s projektno dokumentacijo, jih v celoti prevzame in nosi izvajalec.Izvajalec se zaradi predvidenih kratkih rokov in tekočega spremljanja stroškov investicije izdelati popise del v vseh s to pogodbo prevzetih fazah projektiranja (PGD in PZI).

VODENJE IN KOORDINACIJA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

13. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo izvajalec zagotovil odgovornega vodjo projektiranja, ki bo vodil celoten projekt v vlogi odgovornega vodje projekta projektiranja za celoten objekt, ter vso potrebno koordinacijo z ostalimi izdelovalci projektne dokumentacije, vse v smislu zagotovitve predvidene kvalitete projektne dokumentacije in zagotovitve predvidenega roka za izdelavo celotne projektne dokumentacije.

Izvajalec bo / ne bo za določene dele projektne dokumentacije sklenil pogodbe z različnimi projektnimi organizacijami in sicer:

izvajalec: Odgovorni .projektant

Vodilna mapaGradbene konstrukcijeElektro instalacijeStrojne instalacijeTehnični pliniŠtudija požarne varnostiŠtudija alternativnih virov energijeGradbena akustikaGradbena fizika……..

Izvajalec je z navedenimi projektanti dolžan izdelati projektno dokumentacijo, kot je navedeno v 3. členu te pogodbe. Če bi zaradi pomanjkljivosti projektne dokumentacije nastali za naročnika dodatni novi stroški v zvezi s projektno dokumentacijo, jih v celoti prevzame in nosi izvajalec.Odgovorni vodja projektiranja po tej pogodbi bo izvajal vodenje projektiranja, ki obsega:• Odgovornost za koordinacijo izdelave vseh sestavnih delov projektne dokumentacije• Odgovornost za spoštovanje dogovorjenih rokov izdelave projekta• Odgovornost za medsebojno usklajenost posameznih delov projekta• Odgovornost za izdelavo koordinacijskega načrta instalacij

Stran 32 od 41

PREGLED IN DOPOLNITEV PROGRAMSKIH IZHODIŠČ

Izvajalec je dolžan pravočasno in natančno pregledati programska izhodišča in projektno dokumentacijo IDP, na podlagi katere bo izdelal projektno dokumentacijo v skladu s to pogodbo, ter od naročnika pravočasno pismeno zahtevati pojasnila o detajlih, ki mu niso dovolj jasni.

V primeru, da projektant ugotovi pomanjkljivosti in je mnenja, da bi bilo potrebno to dokumentacijo spremeniti zaradi izboljšave ali iz drugih razlogov, je dolžan o tem pravočasno obvestiti naročnika in jo na lastne stroške dopolniti oziroma korigirati. Izvajalec prevzema polno odgovornost za prevzeta izhodišča in že izdelano projektno dokumentacijo, kot da bi le to izdelal sam..

FINANČNO ZAVAROVANJE14. člen

Izvajalec se zavezuje v roku desetih dni od podpisa pogodbe predložiti naročniku menico z menično izjavo v višini 10% pogodbene vrednosti.Naročnik lahko unovči zavarovanje, ki bo skladno z določili pogodbe in razpisne dokumentacije.

AVTORSKE PRAVICE IN LAST DOKUMENTACIJE

15. člen

Vsa projektna dokumentacija, materiali, predlogi, rešitve, skice in načrti, ki jih projektant od faze ponudbe do prenehanja pogodbenih obveznosti izroči naročniku, so izključno last naročnika in ima na njih neomejene materialne avtorske pravice, vključno s pravico do proste predelave in dodelave.. Moralne avtorske pravice so izključna last projektanta. Izvajalec lahko projektna dokumentacija, materiali, predlogi, rešitve, skice in načrte predaja tretji osebi samo s soglasjem naročnika.

Pri tem se šteje, da je prenos materialnih pravic izvršen enkrat za vselej in za vse primere. Naročnik pridobljene pravice lahko prosto prenaša na tretje osebe.

Projektant s to pogodbo dovoljuje, da lahko naročnik izključno za svoj račun brez omejitev in posamičnih dovoljenj projektanta izvede vse potrebne adaptacije, obnovitve ali druge posege iz naslova posodobitve in investicijskega vzdrževanja, ki bi lahko vplivale na izgled stavbe.

ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI PROJEKTANTA

16. člen

Izvajalec je dolžan v roku pred podpisom pogodbe naročniku izročiti fotokopijo zavarovalne police za zavarovanje odgovornosti projektanta v višini najmanj 50.000,00 EUR.

Izvajalec mora imeti sklenjeno zavarovanje ves čas trajanja te pogodbe, vendar ne manj kot 1 leto.

ODSTOP OD POGODBE17. člen

Naročnik sme odstopiti od pogodbe, če:Stran 33 od 41

1. izvajalec ne pristopi k izdelavi projektne dokumentacije takoj po podpisu pogodbe oziroma glede na dogovor z naročnikom,

2. izvajalec ne izdela projektne dokumentacije ali ne pridobi gradbenega dovoljenja v skladu z zahtevami naročnika, veljavnimi predpisi in po pravilih stroke,

3. izvajalec pri projektiranju ne upošteva temeljnih okoljskih zahtev za projektiranje po Uredbi o zelenem javnem naročanju, kadar je upoštevanje teh zahtevano,

4. izvajalec ne spoštuje s svoje strani dane ponudbe in določil te pogodbe, 5. izvajalec ne izroči naročniku v roku 10 (desetih) dni po podpisu te pogodbe zavarovanja za

dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Naročnik bo v primeru odstopa od te pogodbe, o tem pisno obvestil izvajalca in sicer v roku 3 dni pred nameravanim odstopom, razen v primeru prve in druge alineje prvega odstavka tega člena, ko ima naročnik pravico odstopiti takoj.

Izvajalec mora v primeru odstopa od pogodbe naročniku izročiti celotno že izdelano dokumentacijo skladno z določili te pogodbe v roku 3 delovnih dni.

V primeru če izvajalec odstopi od pogodbe, je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 20% pogodbene vrednosti in vso škodo, ki naročniku zaradi tega nastane.

18. členOdstop od pogodbe se izvede v pisni obliki, z navedbo razloga ali razlogov, zaradi katerih se od pogodbe odstopa, razen v primeru pete alineje prvega odstavka prejšnjega člena.

Naročnik ob prenehanju veljavnosti te pogodbe (ne glede na trajanje veljavnosti te pogodbe) ni dolžan povrniti izvajalcu nobenih vlaganj oz. stroškov v zvezi z izvajanjem te pogodbe in tudi nima do izvajalca nobenih drugih obveznosti, razen tistih, za katere ta pogodba to izrecno določa.

Po prenehanju veljavnosti te pogodbe pripadajo izvajalcu izključno tista plačila po tej pogodbi, za plačilo katerih so bili na dan prenehanja veljavnosti te pogodbe izpolnjeni vsi pogoji v skladu s to pogodbo.

POSLOVNA SKRIVNOST19. člen

Vsi podatki povezani z izvajanjem te pogodbe, predstavljajo poslovno skrivnost. Stranki pogodbe sta dolžni vse te podatke skrbno varovati ter jih uporabljati izključno za namene, povezane z izvajanjem te pogodbe.

Izvajalec je dolžan zagotoviti, da njegovi delavci vse poslovne skrivnosti naročnika varujejo z največjo možno mero skrbnosti.

Za izvajalca, ki opravlja za naročnika pogodbene obveznosti, velja glede teh obveznosti enako strog način varovanja podatkov, kot ga ima naročnik.

Obveznost varovanja podatkov se nanašata tako na čas izvrševanja pogodbe, kot tudi za čas po tem. V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, je izvajalec naročniku odškodninsko odgovoren za vso posredno in neposredno škodo, ki bo nastala zaradi kršitve poslovne tajnosti.

Stran 34 od 41

Izvajalec sme objaviti svojo poslovno povezanost z naročnikom samo ob izrecnem pisnem dovoljenju slednjega.

SKRBNIK POGODBE20. člen

Naročnik ima pravico nadzorovati izvajalca pri opravljanju del po tej pogodbi in mu dajati navodila. Izvajalec je dolžan naročnika opozoriti na pomanjkljivosti njegovega naročila, kot tudi na druge okoliščine, ki so pomembne za pravočasno izvedbo del po tej pogodbi, sicer je naročniku odškodninsko odgovoren.

Skrbnik pogodbe za naročnika je:………………………………………………………………………….Tel …….. fax …… e-pošta: …..

Skrbnik pogodbe za izvajalca je:…………………………..Tel……………… fax ……………… e-pošta: ……………………

Imenovani odgovorni projektant za arhitekturo je ___________________, ident. št_________ .Imenovani odgovorni projektant za elektro instalacije je ___________________, ident. št._________.Imenovani odgovorni projektant za strojne instalacije je ___________________, ident. št._________.Imenovani odgovorni projektant za gradbene konstrukcije je ___________________, ident. št._________.

KONČNE DOLOČBE

21. člen

Izvajalec je dolžan kjerkoli in kadarkoli varovati dobro ime in poslovni ugled naročnika.

Veljavnost pogodbe22. člen

Stranki pogodbe sta sporazumni, da začne pogodba veljati z dnem obojestranskega podpisa pogodbe, pod pogojem, da izvajalec naročniku v desetih (10) dneh od podpisa izroči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti skladno z določili te pogodbe..

Reševanje sporov23. člen

Stran 35 od 41

Stranki pogodbe bosta katerakoli nesoglasja v zvezi s to pogodbo najprej skušali rešiti sporazumno in izvensodno, če pa to ne bi bilo mogoče in bi katerakoli stranka svoje zahtevke zoper drugo stranko iz naslova te pogodbe uveljavljala pred sodiščem, pa je za odločanje krajevno pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. SKLENITEV POGODBE IN ŠTEVILO IZVODOV

24. člen

Kakršnekoli spremembe oz. dopolnitve te pogodbe so veljavne le, če so dogovorjene v pisni obliki.

25. Člen

Predmetna pogodba je sestavljena in podpisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih vsaka stranka prejme dva (2) izvoda.

Socialna klavzula26. Člen

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe ali njegovega podizvajalca.

Protikorupcijska klavzula27. Člen

Stranki pogodbe in njeni zakoniti zastopniki izrecno izjavljajo, da v postopku sklepanja in izvajanja te pogodbe ni prišlo in ne prihaja do nikakršnih dejanj, ki bi bila v nasprotju z veljavno zakonodajo in/ali imajo znake koruptivnih dejanj. V primeru, da se pri postopku sklepanja ali izvajanja te pogodbe ugotovi, da so se zgodila koruptivna dejanja, potem se šteje predmetna pogodba za nično in brez učinka v pravnem prometu, kar se zgodi v trenutku, ko je zoper posameznika ali zoper pravno osebo, ki je pogodbena stranka oz. njen zakoniti zastopnik, vložena pravnomočna obtožba oz. obtožni predlog.

Upoštevanje določil Uredbe o zelenem javnem naročanju28. Člen

Izvajalec izrecno izjavlja, da mu je poznana vsebina Uredbe o zelenem javnem naročanju (ur.l. RS št. , ter da je natančno seznanjen z vsebino priloge 13. Projektiranje in gradnja poslovnih in upravnih stavb. Nadalje izjavlja, da bo vse zahteve iz uredbe upošteval pri projektiranju, da bo naročniku ves čas projektiranja omogočal nadzor nad izvajanjem le tega glede na določila Uredbe ter da sprejema polno odgovornost za dosego ciljev, ki jih opredeljuje priloga 13. Uredbe o zelenem javnem naročanju.

Kraj in datum:_____________

Kraj in datum:Nazarje ________

Izvajalec:

Štev. pogodbe:EKN:

Naročnik:Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje

Stran 36 od 41

Direktor:__________________

Direktorica

VZOREC MENIČNE IZJAVA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

NAZIV PONUDNIKA:

NASLOV PONUDNIKA:

MENIČNA IZJAVAs pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice

Naročniku Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje, , Zadrečka cesta 14, 3331 Nazarje, kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za izvedbo javnega naročila Izdelava IDP, PGD, PZI in PID projektne dokumentacije za objekt ZD Nazarje izročamo bianko menico ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice.

Naročnika Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje, , Zadrečka cesta 14, 3331 Nazarje pooblaščamo, da izpolni priloženo menico z zneskom v višini 10,00 % pogodbene vrednosti z vključenim davkom na dodano vrednost, kar znaša ____________________ in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru, če ne izpolnjujemo vseh obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe za izvedbo javnega naročila Izdelava IDP, PGD, PZI in PID projektne dokumentacije za obnovo obstoječega objekta in izgradnja prizidka ZD Nazarje št. _____________________, z dne ________________________ (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila).

Menična izjava je veljavna od njenega podpisa do uspešno zaključenih vseh obveznosti izhajajoč iz pogodbe za predmetno javno naročilo, t.j. najkasneje do _______________ (vsaj še 60 dni po preteku veljavnosti pogodbe).

Menica je unovčljiva pri: ____________________________________

s transakcijskega računa (TRR): ____________________________________

Priloga:

- bianco menica, podpisana in žigosana.Kraj in datum: Ime in priimek:

Stran 37 od 41

_____________________

(žig in podpis)

Stran 38 od 41

PRILOGA št. 3OKOLJSKE ZAHTEVE

1. OKOLJSKI POGOJI ZA PONUDNIKAProjektna skupina ponudnika mora biti sestavljena tako, da se med drugim zagotovijo znanja na področju: – učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije, – učinkovite rabe vode, – ravnanja z odpadki, – zagotavljanja zdravih bivanjskih in delovnih razmer ter – okoljskih lastnosti gradbenih materialov in izdelkov.

Način dokazovanja: Ponudnik mora ponudbi priložiti: a) reference, iz katerih izhaja, da je vsaj en strokovnjak, ki je imenovan v projektno skupino ponudnika, izdelal projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja ali projekt za izvedbo, ki presega minimalne zahteve, določene v: – pravilniku, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah, in – pravilniku, ki ureja prezračevanje in klimatizacijo stavb, in – pravilniku, ki ureja zvočno zaščito stavb, in – pravilniku, ki ureja varnost in zdravje delavcev na delovnih mestih, ali pravilniku, ki ureja tehnične pogoje za prostor in opremo vrtca, ali prostorskih tehničnih smernicah za zdravstvene objekte, ali

b) ponudnik s podpisom priloge št. 13 podaja izjavo, podano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da projektna skupina ponudnika izpolnjuje vse zahteve iz te točke.

2. OKOLJSKE TEHNIČNE ZAHTEVENaročnik navaja tehnične zahteve, vezane na Uredbo o zelenem javnem naročanju, ki se nanašajo na predmet naročila in ki jih mora ponudnik v celoti upoštevati pri oddaji ponudbe in izbrani ponudnik pri izvedbi prevzetih storitev:1. Projektna dokumentacija mora poleg zahtev, ki izhajajo iz gradbenih predpisov, vključevati tudi rešitve

glede:– učinkovite rabe vode,– ravnanja z odpadki,– zagotavljanja zdravih bivalnih in delovnih razmer ter– rabe okolju prijaznih gradbenih materialov in izdelkov.

Način dokazovanja:Ponudnik s podpisom priloge št. 13 podaja izjavo, podano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da projektna skupina ponudnika izpolnjuje vse zahteve iz te točke.

Naročnik bo med izvajanjem naročila preverjal, ali ponudnik izpolnjuje zahteve.2. V primeru poslovne in upravne stavbe (CC-SI 122) mora delež lesa ali lesnih tvoriv2, vgrajenih v stavbo

(brez notranje opreme, plošče pritlične etaže in konstrukcij, ležečih podnjo), znašati vsaj 30 % prostornine vgrajenih materialov3, razen če predpis ali namen uporabe to prepoveduje ali onemogoča. Tretjina obveznega deleža lesa ali lesnih tvoriv (10 % prostornine vgrajenih materialov) se lahko nadomesti z gradbenimi proizvodi, ki imajo znak za okolje tipa I ali znak za okolje tipa III.

Način dokazovanja:Ponudnik s podpisom priloge št. 13 podaja izjavo, podano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bo v projektni dokumentaciji zagotovil, da se izpolnijo zahteve iz te točke. Pri javnem naročanju projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma projekta za izvedbo mora ponudnik priložiti tudi tabelo, iz katere so razvidni prostornina in deleži vgrajenih materialov oziroma proizvodov.

Stran 39 od 41

Naročnik bo med izvajanjem naročila preverja, ali ponudnik izpolnjuje zahteve.3. Ponudba za projektiranje projekta za izvedbo mora zagotoviti, da emisije hlapnih organskih spojin v

gradbenih proizvodih, ki bodo uporabljeni pri gradnji, ne smejo presegati vrednosti, določenih v evropskih standardih za določitev emisij SIST EN ISO 16000-9, SIST EN ISO 16000-10 in SIST EN ISO 16000-11 ali enakovrednih standardih.

Način dokazovanja:Ponudnik s podpisom priloge št. 13 podaja izjavo, podano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bo v projektni dokumentaciji zagotovil, da se izpolnijo zahteve.

Naročnik bo med izvajanjem naročila preverja, ali ponudnik izpolnjuje zahteve.

Kraj, dne…………………… Podpis ponudnika, s katerim dokazuje izpolnjevanje v prilogi 13 navedene pogoje in tehnično usposobljenost:

---------------------------------------------------------------------------

3. MERILA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILAMERILO NIŽJA PORABA ENERGIJEPonudba za projektiranje projekta za izvedbo, ki bo imela najmanjšo vrednost letne primarne rabe energije v stavbi (Qpmin), se v okviru tega merila ovrednoti z največ točkami.

Način dokazovanja:Ponudnik podaja izjavo, podano pod kazensko in materialno odgovornostjo ter navaja največjo vrednost letne primarne rabe energije v stavbi, za katero bo projektiral projekt za izvedbo in to

je…………………………………… Qpmin.

Žig in podpis ponudnika

……………………………………………………..

MERILO »gradbeni proizvodi, ki temeljijo na obnovljivih ali recikliranih surovinah«Ponudba za projektiranje projekta za izvedbo, ki bo zagotovila, da se uporabijo gradbeni proizvodi, ki temeljijo na obnovljivih surovinah, kot so les, celuloza, konoplja, volna, ali na recikliranih surovinah, se v okviru tega merila točkuje z dodatnimi točkami, če obnovljive ali reciklirane surovine glede na prostornino vgrajenih materialov presegajo 30-odstotni delež lesa ali lesnih tvoriv, vgrajenih v stavbo (brez notranje opreme, plošče pritlične etaže in konstrukcij, ležečih podnjo). Delež tega merila v razmerju do drugih meril mora znašati najmanj 10 %. Delež določi naročnik v razpisni dokumentaciji.

Način dokazovanja:Ponudnik mora ponudbi priložiti izjavo, podano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bo v projektni dokumentaciji zagotovil, da se izpolni merilo in sicer tako, da obkroži

Stran 40 od 41

DA če bo merilo v celoti izpolnil, ali obkroži NE če merila ne more izpolniti.

Žig in podpis ponudnika

……………………………………………………..

Naročnik bo med izvajanjem naročila preverja, ali ponudnik izpolnjuje merilo.

Stran 41 od 41

Documents

€¦ · Web viewČe izvajalec ne začne z deli takoj po podpisu te pogodbe s strani obeh pogodbenih strank ali naknadno določenem roku, sme naročnik oddati dela v celoti